שלב ד
חוברת מס' 1
החברה הכלכלית לאילת
(חכ"א) בע"מ
מכרז מס' מ1/2015/
("מכרז מסגרת" "/מכרז אומדן")
שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים באילת שלב ד'
מרץ 2015
-1החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ
מכרז מס' מ1/2015/
שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים באילת -שלב ד'
("מכרז מסגרת" " /מכרז אומדן")
תוכן העניינים
מסמך (א) -תנאי המכרז
2
מסמך (ב) -הצעת המציע כולל הצהרת המציע
11
מסמך (ג) -נוסח החוזה ותנאיו לביצוע העבודות
16
מסמך (ד) -מפרט טכני הבין משרדי ,כולל פרק 00מוקדמות (לא מצורף)
מסמך (ה) -מפרט טכני מיוחד
62
מסמך (ו) – ריכוז כתבי הכמויות והמחירים
164
מסמך (ז) -תנאים מיוחדים לחוזה
166
מסמך (ח) -רשימת תוכניות ומערכת תוכניות
168
מסמך ט +ט' - 1נוסח ערבויות
172
מסמך (י) -תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ,ותשלום שכר מינימום
174
קובץ הנחיות היחידה לאיכות הסביבה של עיריית אילת
176
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
-2-
תנאי המכרז ( -מסמך א')
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ
תנאי המכרז
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז מס' מ 1/2015/לביצוע שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים באילת שלב ד'
("מכרז מסגרת" " /מכרז אומדן")
מהות המכרז ותוכן המסמכים
.1
1.1
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן" :החברה" או "חכ"א") מבקשת בזאת לקבל
הצעות לביצוע עבודות שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים שלב ד' באילת (להלן " -העבודות")
אשר תאורן ,אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה .מסמכי המכרז יהיו חלק
בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם מציע זוכה.
1.2
המסמכים דלהלן ,המצורפים בזה ,מהווים את מסמכי המכרז:
מסמך א' -תנאי המכרז (מסמך זה);
מסמך ב' -הצעת המציע כולל הצהרת המציע;
מסמך ג' -נוסח החוזה ,כולל נספחי ביטוח לרבות הצהרות ונספח עבודה בחום;
מסמך ד' -מפרט טכני כללי בין משרדי כולל פרק - 00מוקדמות (לא מצורף);
מסמך ה' -מפרט טכני מיוחד;
מסמך ו' -כתב כמויות ומחירים;
מסמך ז' -תנאים מיוחדים לחוזה;
מסמך ח' -רשימת תוכניות +תוכניות (בתיק נפרד);
מסמך ט' +ט' - 1נוסח הערבויות;
מסמך (י) -תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ,ותשלום שכר מינימום;
קובץ הנחיות של היחידה לאיכות הסביבה בעיריית אילת.
בכוונת החברה לצאת לביצוע עבודות של שידרוג רחובות ,כיכרות ,חניות ומשעולים בתחום
השיפוט של אילת .היקף הביצוע המשוער הכללי של כלל העבודות יעמוד על כ 20 -מיליוני
ש"ח בשלוש השנים הבאות .העבודות נשוא מכרז זה תחולקנה לפרוייקטי משנה .כל פרויקט
משנה במסגרת העבודות נשוא המכרז ייקרא "מבנה" .במסגרת הפרוייקט יבוצע שידרוג של
כ 30 -מבנים .סדר ביצועם ייקבע ע"י חכ"א בהתחשב ,בין היתר ,בהקצאת תקציבים
מעיריית אילת ומגורמים נוספים.
מובהר ,כי החברה אינה מתחייבת לבצע עבודות בהיקף כספי כלשהו ,ואינה מתחייבת לגובה
היקפם הכספי של המבנים שיועברו לביצוע לכל אחד מן הקבלנים שיוכרזו כזוכים במכרז,
כמפורט להלן.
1.3
1.4
לגבי אופן בחירת הקבלנים הזוכים במכרז זה ,יחולו הכללים הבאים:
1.4.1החברה תבחר מבין ההצעות שיעמדו בתנאי המכרז ,את הצעתם של עד שלושה קבלנים
(להלן" :קבלן זוכה/קבלנים זוכים") אשר ייבחרו בהתאם לאמות המידה הקבועות במכרז
זה .במידה ולא יהיו לפחות שני קבלנים זוכים תהא החברה רשאית לבטל את המכרז.
1.4.2קבלן זוכה יוכל להיות אחד מאלה:
א .המציע הזול במכרז ,דהיינו המציע שנתן את ההנחה הגבוהה ביותר לאומדן החברה
(להלן" :המציע הזול").
ב 1 .עד 2מציעים נוספים ,אשר החברה פנתה אליהם ואשר הסכימו להשוות את
הצעתם למכרז ,להצעת המציע הזול ,דהיינו לתת אותה הנחה לאומדן החברה ,אשר
נתן המציע הזול ,ובכך להיות קבלן זוכה.
לא ינוהל כל מו"מ עם מי מהמציעים.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
-3 1.4.3פניית החברה למציעים נוספים להשוות את הצעתם למציע הזול ,ולהיות קבלן זוכה ,תהיה
לפי סדר הצעתם המקורית למכרז ,מהזול ליקר.
1.4.4החברה תפסיק לפנות למציעים נוספים לאחר שיהיו בידה עד שלושה קבלנים זוכים.
1.5
צווי התחלת עבודה לקבלן זוכה לביצוע העבודות נשוא המכרז ,יוצאו במשך עד 36חודשים
מהמועד שבו ייחתם הסכם ההתקשרות עם אותו קבלן זוכה ("להלן תקופת החוזה") .לחברה
תהיה שמורה האופציה להאריך את תקופת החוזה עם כל אחד מהקבלנים הזוכים ,כולם או
מקצתם ,עד שתי תקופות נוספות ורצופות של 12חודשים כל אחת .סה"כ תקופת החוזה לא
תעלה על 60חודשים.
1.6
בתקופת החוזה ,תהיה החברה רשאית לפנות לכל קבלן זוכה לפי שיקול דעתה ,ולהורות לו על
ביצוע עבודות ב"מבנה" מסויים .סדר הפניה של החברה לקבלנים זוכים ,כדי להורות למי
מהם על ביצועו של "מבנה" מסויים ,יהיה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,בהתבסס,
בין היתר על התנהלות הקבלן ,איכות הביצוע ועמידה בלוח הזמנים בעבודות אחרות במסגרת
מכרז זה ו/או בעבודות קודמות שביצע אותו קבלן עבור החברה או עבור עיריית אילת או
עבור כל תאגיד עירוני אחר שלה; וכן בהתבסס על העומס של עבודות אחרות שיהיה באותה
עת על כל אחד מהקבלנים הזוכים; כמו כן ,החברה תהיה רשאית למסור את ביצועם של
המבנים בהתאם לקריטריונים של התאמת הקבלן הזוכה לסוג העבודות הנדרש באותו מבנה
ועל ניסיונו בעבודות מן הסוג וההיקף המבוקש.
מודגש בזאת כי ההחלטה בדבר סדר הוצאת צווי תחילת העבודה למבנים השונים ,נתונה
לשיקול דעתה הבלעדי של חכ"א ,וכפופה ,בין היתר ,לקבלת תקציבים ,אישורים וכיוצ"ב.
1.7
החליטה החברה למסור ביצוע של מבנה מסויים למי מהקבלנים הזוכים ,תודיע על כך החברה
לאותו קבלן בכתב .הודעה זו תקרא "צו התחלת עבודה" לאותו מבנה.
לצו התחלת העבודה יצורפו כתב כמויות ובמידת הצורך גם תרשים ,שיפרטו את הנדרש
לביצוע המבנה ,הנחיות ביצוע מיוחדות והגדרת תקופת הביצוע להשלמת אותו מבנה.
1.8
תקופת הביצוע להשלמת המבנה תכלול תקופת התארגנות לקבלן ,שתשמש ,בין היתר ,לעריכת
מדידות מפורטות ,להכנת תוכניות מדידה ,להכנת תוכניות הסדרי תנועה ,לחישוב כמויות של
סעיפי העבודה השונים ,להכנת כתב כמויות מפורט לביצוע ,ולהשגת כל האישורים הדרושים
לביצוע העבודות באותו מבנה .כל ההוצאות עבור כל הפעילויות המפורטות לעיל יהיו כלולות
במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד.
1.9
תקופת הביצוע של כל מבנה ,תכלול את תקופת ההתארגנות ,אשר מיד אחריה יתחיל הקבלן
הזוכה בעבודה .תקופת הביצוע ,תחושב כדלקמן:
למבנה שהיקפו הכספי המשוער ,בעת הוצאת צו התחלת העבודה ,יהיה עד 6 - ₪ 500,000
שבועות מתאריך צו התחלת העבודה לאותו מבנה;
לכל ₪ 250,000נוספים או חלק מהם ,עד לסך כולל של 1מליון - ₪תוספת 2שבועות;
לכל ₪500,000נוספים ,מעל 1מליון ₪ועד לסך כולל של 2מליון -₪תוספת 2שבועות;
לכל ₪ 250,000או חלק מהם ,מעל 2מליון - ₪תוספת 1שבוע.
1.10
החברה רשאית ,עד לתאריך שנקבע להגשת ההצעות ,בכפוף למתן הודעה מתאימה ואף
הארכה במידת הצורך ,של המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור בסעיף 10.1להלן ,לערוך
שינויים ו/או הוספות ו/או הפחתות בכל מסמך ממסמכי המכרז .שינויים ו/או הוספות ו/או
הפחתות כאמור ,יהוו תוספות להוראות אלו ו/או להצעה ו/או לנספחים לה ויימסרו לכל
מקבלי מסמכי המכרז אשר יהיו מחויבים לאשר בכתב את עצם קבלתם.
1.11
כל המסמכים המפורטים בסעיף קטן 1.2לעיל ,הם רכושה של החברה ,הם ניתנים למציע
בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד למועד האחרון שנקבע
להגשת ההצעות ,בין אם יגיש הצעה ובין אם לאו ,אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש
בהם לכל מטרה אחרת.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
-4 1.12ביטוחים
1.12.1תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים ע"י המציע שיזכה
במכרז (להלן" :דרישות הביטוח").
1.12.2כל קבלן זוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ג'
"נוסח החוזה" ,פרק ג' "השגחה נזיקין וביטוח" סעיף 19לחוזה (להלן" :ביטוח על
ידי הקבלן") ובמוסף ב' למסמך ג' "נספח ב'" (להלן" :תנאים כלליים לביטוחי
הקבלן") לרבות האמור בנספח ב' ( 1להלן" :אישור ביטוחי הקבלן") להלן ביחד
ולחוד " :ביטוחי הקבלן".
1.12.3מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח
המפורטות בביטוחי הקבלן ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר
בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט
לעיל ולהלן.
1.12.4מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז והמפורטים
בביטוחי הקבלן ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות
וכתנאי לתחילתן ,את נספח ב' 1אישור ביטוחי הקבלן (בנוסחו המקורי) כשהוא
חתום כדין על ידי המבטח.
1.12.5בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור ,מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת
החברה בכתב ימציא לה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.
1.12.6מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת
פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה
הסתייגויות לדרישות הביטוח מובהר ,כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחים
עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
1.12.7למען הסר ספק מובהר בזה ,כי אי המצאת נספח ב' 1אישור ביטוחי הקבלן ,חתום
כדין על ידי מבטחי המציע (בנוסחו המקורי) ,לרבות נספח ב' ( )2הצהרת הקבלן -
פטור מנזקים ,חתומה כדין על ידי הקבלן (בנוסחה המקורי) ,החברה תהא רשאית
למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישורים החתומים
כנדרש.
1.12.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1.12.7לעיל ,מובהר בזה ,כי במקרה של אי
המצאת נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' ,)1כאמור בסעיף 1.12.7לעיל ,תהא
החברה רשאית לראות בקבלן כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הקבלן
במכרז.
1.12.9יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי
המבטחים אלא בחתימה וחותמת של המציע ,המהווים אישור המציע כי בדק עם
מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח ,התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.
1.13מע"מ
מובהר בזאת כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור " "0לגבי עוסק מורשה באזור אילת ,תשולם
התמורה בה נקב המציע בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעור " ,"0וזאת בין אם בפועל לא יחול על
קבלן זוכה שיעור מע"מ אפס ,מסיבות הקשורות בזוכה ,לרבות במקום מושבו .כן מובהר כי
לחברה לא תהא התנגדות לכך שקבלן זוכה ירשם כעוסק מורשה באילת ,ואולם לא תהא לה
אחריות לכך .אם ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ החל באילת תשולם למציע התמורה הנקובה
בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת ,בהתאם לדין שיחול במועד התשלום ,וזאת
כנגד חשבונית מס כחוק.
.2
תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז
רשאי להגיש הצעה אך ורק מציע ,אשר במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ,מקיים את
כל דרישות הסף המצטברות הבאות:
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
-52.1
הינו קבלן הרשום כדין אצל רשם הקבלנים בסיווג ג 2-לפחות ,בענף ,200וכן בסיווג
ב 1-לפחות בענף 400לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות( ,סיווג
קבלנים רשומים) תשמ"ח.1988-
2.2
הינו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1976-המעיד כי
המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.
2.3
צירף להצעתו ערבות בנקאית בגובה ₪150,000בנוסח מסמך ט'.
לא תותר הגשת הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים ולא ניתן להסתמך על
רישום בפנקס הקבלנים ו/או על כל הנדרש בסעיפים .2.2 ,2.1ו 2.3-לעיל של חברות
בנות ו/או קשורות ו/או אורגנים ו/או בעלי מניות לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף.
מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו
על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המעידים על קיום כל התנאים המקדמיים ,המפורטים
בסעיף 2לעיל וכן את המסמכים המפורטים להלן ,כדלקמן:
.3
3.1
אישור רואה חשבון או עורך דין ,כי מי שחתם על מסמכי המכרז ,הנו מורשה חתימה של
המציע ,כי חתם על מסמכי המכרז כדין ,וכי חתימתו מחייבת את המציע בהתאם למסמכי
המכרז.
אישור מפקיד מורשה ,רואה חשבון או מיועץ מס ,המעיד כי המציע מנהל את פנקסי
החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,או שהוא
פטור מלנהלם ,וכן כי המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על
עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף .המציע יהיה אחראי לכך שאישורים אלו
יהיו תקפים במשך כל תקופת החוזה ,אם ייכרת בין הצדדים.
3.3
כל המסמכים המעידים על עמידת המציע בכל התנאים המקדמיים המפורטים בתת סעיפים,
2.1ו 2.2-לעיל.
תעודת עוסק מורשה.
3.5
תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום ,בנוסח המצורף במסמך י'.
3.2
3.4
כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
3.6
ערבות למכרז בנוסח נספח ט'.
3.7
כל מסמכי המכרז ,לרבות הנספחים והסכם ההתקשרות ,ולרבות מכתבי הבהרות ,תוספות
3.8
ושינויים ,ככל שיהיו ויופצו על ידי החברה בלבד ,חתומים בכל עמוד ועמוד.
הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור ,תהיה החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפסול אותה מטעם
זה בלבד .על המציע לוודא ,כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים ,לרבות רישום במע"מ
(תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים) ,יהיה זהה .אם וככל שאין התאמה
במספר המזהה ,יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.
ערבויות
.4
4.1
המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של .₪ 150,000על המציע להקפיד כי הערבות
תהא לפי הנוסח המצ"ב (מסמך ט') .הערבות תעמוד בתוקף עד יום 31/07/2015להלן (להלן -
"הערבות הזמנית") .הערבות הזמנית תשמש בטחון לחתימת החוזה ע"י המציע ולמימוש כל
התחייבויותיו על פי תנאי המכרז ,והיא תחולט לאלתר על ידי החברה ,אם המציע יחזור בו
מהצעתו ו/או לא יעמוד בכל סעיפי הצעתו .הערבות הזמנית תוחזר למציע ,אם לא תתקבל
הצעתו ,לאחר חתימת החוזה עם כל הקבלנים הזוכים.
4.2
מובהר כי אי המצאת הערבות הזמנית ,תביא לפסילת ההצעה על הסף .יחד עם זאת ,החברה
רשאית ,אך לא חייבת ,לקבל הצעה על אף פגם בנוסח הערבות הזמנית ,וזאת אם שוכנעה כי
החריגה בטופס הערבות נעשתה בתום לב וכי אינה מקנה יתרון בלתי הוגן ,או פוגעת בעקרון
השוויון בין המציעים.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
-64.3
החברה תהיה זכאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות הזמנית למשך עד שתי
תקופות של 90ימים נוספים ,ובמקרה כזה המציע יהיה חייב להאריך את תוקף הערבות
כנדרש.
4.4
חכ"א תהא רשאית לחלט את סכום הערבות הזמנית או כל חלק ממנה כל אימת שהמשתתף
לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה ,וזאת לאחר
שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו:
4.4.1הוא נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
4.4.2הוא מסר לועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
4.4.3הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז.
4.4.4אחרי שנבחר כקבלן זוכה במכרז ,הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן
תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.
4.5
אם לא יחתום קבלן זכיין על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י חכ"א,
תהא חכ"א רשאית לחלט את סכום הערבות הזמנית שהפקיד לטובתה ,וזאת כפיצוי מוסכם
ומוערך מראש ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום ההסכם על
ידו ו/או לתבוע כל נזק שייגרם לה העולה על סכום הערבות.
.4.6
אם הצעתו של המציע תתקבל ,תשוחרר הערבות הזמנית בתוך 3ימי עבודה מיום שהמציע
יחתום על הסכם ההתקשרות עם החברה וימציא ערבות ביצוע להבטחת מילוי התחייבויותיו
בנוסח נספח ט' 1להסכם עפ"י המפורט בסעיף 4.8להלן.
4.7
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל את הערבות הזמנית או את
ערבות הביצוע ,בדרך של הגשת מספר ערבויות על ידי מספר גופים משפטיים ,גם אם סכומן
המצטבר של הערבויות שתוגשנה ,יהיה בגובה הערבות הנדרשת.
4.8
אם הצעתו של המציע תתקבל והוא יוכרז קבלן זוכה ,תשוחרר לו הערבות הזמנית ,עם קבלת
ערבות ביצוע ע"ס 50,000ש"ח ,בנוסח האמור בנספח ט' 1להסכם (להלן "ערבות הביצוע
המקורית") .עם קבלת צו התחלת העבודה למבנה מסויים ,שהיקפו הכספי הנחזה הנקוב
בצו התחלת העבודה עולה על 500,000ש"ח ,יידרש הקבלן הזוכה להמציא לחכ"א ערבות
ביצוע משלימה להבטחת מילוי התחייבויותיו באותו מבנה ,בנוסח נספח ט' 1להסכם,
שתשלים את ערבות הביצוע המקורית עד לגובה של 10 %מאומדן הביצוע של אותו המבנה
(להלן" :ערבות ביצוע משלימה").
4.9
ערבות הביצוע המקורית תשאר בידי החברה ,עד סיום תקופת החוזה ,כהגדרתה בסעיף 1.5
לעיל ,לרבות בתקופת הארכתה ,אם תוארך.
4.10
ערבות הביצוע המשלימה תוחזר לקבלן עם סיום העבודות במבנה שבגינו נמסרה הערבות
המשלימה ,כנגד קבלת ערבות הבדק מהקבלן לאותו מבנה.
ההצעה ,אמות המידה לפיהן ייבחר המציע
.5
5.1
ההצעה
5.1.1
תשומת לב המציעים מופנית לכך שההצעה למכרז זה ערוכה במתכונת של "מכרז
אומדן".
בהיות המכרז "מכרז אומדן" ,מצויינים מראש בכתבי הכמויות מחירי היחידה לכל
סעיף וסעיף עפ"י אומדן החברה.
5.1.3
מובהר ,כי בכל סעיף וסעיף בכתבי הכמויות נקובה כמות של "יחידה" אחת .בכך
מהווה כתב הכמויות "ספריית סעיפים".
5.1.2
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
-75.1.4
בדף הריכוז של כתבי הכמויות ימלא המציע את שיעור ההנחה שהוא מציע,
למחירים הנקובים בכתבי הכמויות .הנחה זו תהיה קבועה ואחידה לכל אחד
ממחירי הסעיפים שבכתבי הכמויות.
הקבלן יעתיק את שעור ההנחה שהוא מציע ואת סכום ההצעה אחרי ההנחה הנ"ל,
אל סעיף 1של מסמך ב' (הצעת המציע) שלהלן.
5.1.6
5.1.7
היטלים ממשלתיים ,מכס ,ביול ומס קניה ,אם יחולו ,יכללו במחיר המוצע.
מובהר בזאת כי לא יתקבל אחוז ההנחה שלילי ,דהיינו -תוספת של מחיר ,לאומדן
החברה ,וכל סימן/סימון שיתוסף על ידי המציע יפורש כהנחה בלבד.
5.1.5
5.2
5.3
.6
אמות המידה ובחירת הקבלנים הזכיינים
5.2.1מבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה הזולה ביותר ,בה אחוז ההנחה שיוצע יהיה
הגבוה ביותר .מגיש הצעה זו יכונה להלן "המציע הזול".
5.2.2חכ"א תאפשר לשני מציעים נוספים לכל היותר ,אשר הגישו הצעה כשרה למכרז,
להגדיל את אחוז ההנחה שנתנו להצעתם ולהשוות את ההנחה שנתנו להנחה שנתן
המציע הזול.
5.2.3חכ"א תיתן את "זכות הסירוב" למציעים הנוספים האמורים בסעיף 5.2.2לעיל,
להשוות את שיעור ההנחה שלהם להנחה שנתן המציע הזול ,לפי סדר היקף הצעתם
המקורית למכרז -מהזול ליקר.
5.2.4חכ"א שומרת לה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה ,או לעיריית
אילת ,או לתאגיד של עירית אילת ,ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו,
וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
5.2.5המציע הזול יחד עם המציעים הנוספים שיסכימו להשוות את ההנחה שנתנו
להנחת המציע הזול ,יהפכו ל"קבלנים זוכים" ויהיו מועמדים לביצוע חלק
מהעבודות נשוא המכרז .כל אחד מהם יחתום חוזה נפרד עם החברה לביצוע
עבודות כאלה לתקופה החוזה המוגדרת בסעיף 1.5לעיל.
5.2.6על אף כל האמור לעיל ,ועל פי סעיף 2ב .לחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב1992-
שכותרתו "עידוד נשים בעסקים" ,עם תתקבלנה שתי הצעות או יותר ,כהצעות
הזולות ביותר למכרז( ,עם שיעור הנחה זהה שנתנו לאומדן החברה) ,ואחת מן
ההצעות היא עסק בשליטת אישה ,תיבחר הצעה זו כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה
בעת הגשתה ,אישור ותצהיר כאמור לעיל .על מציע המעוניין בכך ,והעונה על
דרישות סעיף 2ב .לחוק חובת המכרזים ,להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא
בשליטת אישה ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של
המונחים" :עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה סעיף 2ב.
לחוק חובת המכרזים).
5.2.7לאחר חתימת חוזה עם כל אחד מהקבלנים הזוכים ,תהיה לחכ"א הזכות לפנות
מדי פעם ,לפי האמור בסעיף 1.6לעיל ,למי מהקבלנים הזוכים ולהזמין אצלו ביצוע
"מבנה" של עבודות שידרוג רחובות ו/או משעולים ו/או חניונים ו/או כיכרות וכו'
בתחום השיפוט של אילת.
5.2.8הזמינה חכ"א ביצוע של עבודות שידרוג כאמור ,יבצע הקבלן הזוכה שאליו חכ"א
פנתה ,את העבודות לפי מחירי היחידה שבכתבי הכמויות שבמכרז ,עם ההנחה
שנתן המציע הזול בהצעתו למכרז.
ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ,ובתוך מעטפה חתומה ע"י מנכ"ל החברה ,או
ממלא מקומו ,הנמצאת בתיק מסמכי המכרז.
למען הסר ספק מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה בעיתונים
5.4
לבין מסמכי המכרז -האמור במסמכי המכרז גובר.
אופן רכישת מסמכי המכרז
ניתן לעיין במסמכי המכרז בלא תשלום במשרדי החברה ברחוב פארק התעשייה אילתם,
מבנה אמת"ל ,2אילת .את המסמכים ניתן לרכוש במשרדי החברה ,בשעות העבודה
הרגילות ,תמורת סך של ,₪ 2,000שלא יוחזרו בשום מקרה ,לרבות במקרה של ביטול
המכרז ו/או אי הגשת הצעה על ידי המציע הרוכש ,ו/או שינוי תנאי הסף ,והכול החל מיום
22.3.2015
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
-8נוהל העברת שאלות ובירורים
.7
7.1
שאלות בקשר למכרז יש להעביר בכתב לחברה לא יאוחר מ 7-ימים לפני המועד האחרון
להגשת ההצעות ,לכתובת המייל ,[email protected]תוך ציון שם המציע ומספר המכרז.
החברה תענה לשאלות בכתב ,ותפיץ את תשובותיה לכל הקבלנים שרכשו את תיק המכרז,
עפ"י כתובת המייל שאותם יספקו הקבלנים .מכתבי התשובה של החברה לשאלות
הקבלנים ,כמו גם מכתבי הבהרה ,תוספות ושינויים ,שהחברה תוציא ,אם תוציא ,לקבלנים,
לפני מועד הגשת ההצעות ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,וכל מציע מחויב לצרפם
להצעתו ,כשהם חתומים על ידו.
החברה תהיה רשאית לפסול הצעה שלא צורפו אליה המכתבים הנ"ל ,כשהם חתומים ע"י
הקבלן .כל תשובה של החברה ו/או של נציגה למציע ,תהא בכתב בלבד ולא יהיה כל תוקף
לתשובה שתינתן בדרך אחרת .החברה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי
עובדיה בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה והקשר בין החברה למציעים יבוסס על מסמכים
בכתב בלבד .לא השיבה החברה לשאלה ו/או פנייה – יראו בה כאילו נדחתה על ידי החברה.
7.2
החברה תהא רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים
כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של כל רוכשי מסמכי
המכרז.
סתירות ו/או אי התאמות
.8
אם המציע ימצא סתירות ,שגיאות ,אי התאמות לחוקים ותקנות ,או שיהיה לו איזה ספק שהוא
בקשר לתוכנו המדויק של איזה סעיף או פרט ,עליו להודיע על כך בכתב לחברה לפחות 7ימים לפני
המועד האחרון להגשת ההצעות .תשובת החברה תישלח לכל המשתתפים בכתב .לא התייחסה
החברה לפניה ו/או השגה עד למועד האחרון שנקבע לצורך הגשת הצעות יראו בכך דחיית פניית
המציע .לא יפנה מציע לחברה כאמור ,יהיה הוא מנוע מלטעון טענות כל שהן בדבר אי סבירות ו/או
אי בהירות ,שגיאות ,אי התאמות ,טעויות וכו' ,וטענות כאלה מצד מי שלא ינהג כאמור לעיל ,לא
תישמענה.
מפגש מציעים
.9
9.1
מפגש מציעים ייערך ביום 31.3.2015בשעה .12:00המפגש במשרדי החברה ,פארק
התעשייה "אילתם" מבנה אמת"ל 2אילת.
9.2
ההשתתפות במפגש אינה חובה אך היא מומלצת מאוד.
9.3
מטרת המפגש הינה ללבן שאלות אשר יתעוררו .כל מידע שיימסר במפגש או בכלל ,לא
ייחשב ולא יהווה מצג מחייב מטעם החברה ,ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות
בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו ,אלא אם ועד כמה שניתן במסמך בכתב
כתשובה ,הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז ,ואם צוין כך במסמך האמור.
אופן הגשת ההצעה
.10
על המציע להכניס את טופס ההצעה בצרוף חוברת מסמכי המכרז הכוללת את כל מסמכי
10.1
המכרז שהומצאו למציע ואשר עליו לצרף להצעתו ,ובצרוף הערבות האמורה בסעיף 4.1
לעיל ובצרוף יתר המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו ,עד ליום 28.4.15בשעה ,14:00
כשהם מלאים וחתומים על ידי המציע ,לתיבת ההצעות במזכירות החברה ,בפארק תעשייה
"אילתם" מבנה אמת"ל ,2אילת.
10.2ההצעה תוגש אך ורק במעטפה המיוחדת ,שנמסרה למציע על ידי החברה יחד עם יתר מסמכי
המכרז( ,שנחתמה עבור המכרז על ידי מנכ"ל החברה ,או ממלא מקומו) ושעליה מצויין:
"מכרז מס' מ - 1/2015/לביצוע שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים שלב ד' באילת" ,לתיבת
ההצעות במזכירות החברה ,בפארק תעשייה "אילתם" מבנה אמת"ל ,2אילת.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
-910.3
10.4
10.5
10.6
המעטפה תכלול:
א .את חוברת מסמכי המכרז שכל דפיה חתומים ומוחתמים בידי המציע.
ב .את הערבות האמורה בסעיף 4.1לעיל.
ג .את המסמכים המעידים על קיום התנאים המקדמיים ,המפורטים בסעיף 2לעיל.
ד .את כל המסמכים שעל המציע להגיש עם הצעתו ,לפי סעיף 3לעיל.
ה .מסמכים על פי סעיף 7לעיל ,ככל שיהיו.
מעטפה שלא תוכנס לתיבת ההצעות ע"י המציע או מי מטעמו עד לשעה 14:00בתאריך
האמור ,לא תחשב כמעטפה שנמסרה במועד והיא תיפסל.
כל שינוי או מחיקה או תיקון או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם,
בין אם על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,יחשבו כאילו
לא נכתבו ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה לאלתר ,הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של
החברה.
החברה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן ,הכרוכות בהכנת ההצעה
ובהגשתה ו/או בהשתתפות בהזמנה ,לרבות בגין רכישת תיק מסמכי המכרז ,הבדיקות
המוקדמות ,או כל הוצאות אחרות שהן.
החתימה על ההסכם
.11
11.1מציע שיוכרז קבלן זוכה יידרש לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ג'.
11.2
אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו היסודית של ההסכם.
11.3
במקרה של אי התייצבות מי מהקבלנים הזוכים לחתום על החוזה ,וכן במקרה של הפרה
יסודית אחרת של החוזה בסמוך לאחר חתימתו רשאית החברה לבחור בקבלן זוכה אחר
כזוכה במכרז בהתאם להוראות סעיפים 1.4.3 ,1.4.2לעיל.
11.4
במידה ואין באפשרות החברה לקבל החלטה בדבר זהות הקבלנים הזוכים בתוך 90הימים
האמורים ,תהא רשאית החברה לפנות למציעים ולבקשם כי יאריכו את תוקף הצעתם ואת
תוקף הערבות הזמנית שניתנה על ידם ,וזאת עד לשתי תקופות נוספת של 90יום .מציע
שלא יענה לבקשה כאמור בתוך המועד שייקבע בבקשת החברה ,הצעתו תפקע והערבות
הזמנית תוחזר אליו.
11.5
משחתמה החברה על החוזה עם קבלן זוכה ,תוחזר לאותו קבלן הערבות הזמנית הנזכרת
בסעיף 4.1לעיל ,וזאת כנגד מסירת כתב ערבות ביצוע לקיום החוזה (מסמך ט' ,)1כקבוע
בסעיף 4.8לעיל ,לא יאוחר משבעה ימי עבודה לאחר מועד מסירת הודעה על זכייה במכרז,
אם לא יפקיד קבלן זוכה ערבות כאמור לעיל ,תהיה החברה רשאית לחלט את מלוא סכום
הערבות הזמנית ,כפיצוי מוערך וקבוע מראש בגין כל הנזקים וההוצאות שנגרמו לה ולבטל
את הודעת הזכייה שקיבל המציע .כל זאת מבלי לפגוע ומבלי לגרוע מכל זכויותיה של
החברה עפ"י כל דין ו/או עפ"י התחייבות קבלן זוכה ,עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י החוזה.
11.6
חכ"א רשאית לפסול לאלתר כל הצעה ,בשל שינויים או הסתייגויות כלשהם לגבי תנאי
כלשהו מתנאי המכרז או ההצעה ,בין שנעשו ע"י תוספת בגוף המסמכים ,בין במכתב לוואי
ובין בכל דרך אחרת ,או להתעלם מהם ,ולראותם כאילו לא נכתבו כלל ,הכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי של חכ"א.
הוראות נוספות
.12
12.1החברה אינה מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא ושומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה
או את ההצעות כולן ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
עלולה להדחות כל הצעה ,שאיננה שלמה או ברורה או שאינה ערוכה עפ"י הוראות המכרז או
שכוללת הסתייגויות או תוספות או שינויים ,וזאת עפ"י שיקול דעתה הסופי והבלעדי של
החברה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 1012.2
מבלי לפגוע באמור לעיל ,החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה
שהיא ,בכל מועד שהוא ,לרבות לאחר הגשת ההצעות ,ו/או בחירת ההצעות הזוכות ,בין
מסיבות שקשורות בהליך המכרז ו/או ההצעות שתתקבלנה ,או מכל סיבה אחרת .בכלל זה
מספר ההצעות שתוגשנה ,ושיעור ההנחה הנקוב בהן הינם נימוקים אשר עשויים לעמוד
ביסוד החלטת החברה לבטל את המכרז .היה ובוטל המכרז על ידי החברה ,או לא נתקבלה
הצעה כלשהיא ,רשאית החברה לנהל מו"מ עם משתתפי המכרז כולם או מקצתם ,או גם עם
קבלנים אחרים ,שלא בדרך של מכרז.
12.3
החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לזמן כל בעל הצעה כדי לברר פרטים במסמכי ההצעה
שהגיש וכן פרטים אחרים הדרושים לה לצורך החלטה ו/או לבקש ממציע לספק לה נתונים
משלימים ,כדי להוכיח את עמידתו בתנאי הסף האמורים בסעיף 2לעיל ,וכן לחקור ולדרוש
מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו ,אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי ,לרבות
הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו ואיתנותו הכלכלית.
כמו כן ,החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע לתקן פגמים בהצעתו ,וזאת אם
שוכנעה כי הפגם נגרם בתום לב וכי אין בתיקונו כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע
בעקרון השוויון בין המציעים.
12.4תקופת ההתקשרות עם כל קבלן זוכה תסתיים בתום תקופת הבדק של המבנה האחרון
שאותו קבלן ביצע במסגרת חוזה זה.
בעלות על המכרז ועל ההצעה
.13
כל מסמכי המכרז הם רכושה של החברה ,הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה ,ועל
המציע להחזירם לחברה עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו .אין המציע רשאי
להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
צד שלישי
.14
בהתאם לתקנות חובת מכרזים ,מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעות הקבלנים
הזוכים.
המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו.
מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו ,מסכים לכך כי
במקרה שתתבקש ,תהא החברה רשאית להעביר את הצעתו כקבלן זוכה במלואה ,לעיון מציעים שלא
הוכרזו קבלנים זוכים .מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים של החברה
ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה ,וזאת לפי שיקול דעתה המלא.
זכות העיון בהצעות קבלנים זוכים על ידי מציע שהצעתו לא תזכה ,כרוכה בתשלום לחברה של
.₪ 500הסכום ישולם לחברה בטרם יעיין המציע בהצעות הזוכות.
הצהרות המציע
.15
המציע מאשר כי קרא והבין את כל מסמכי המכרז וכי הוא מסכים לכל תנאיהם ולכל האמור בהם.
הגשת ההצעה והענות למכרז כמוהן כהצהרת המציע כי כל פרטי המכרז ,כולל החוזה הכלול בו
ונספחיו ,ברורים וידועים למציע .בנוסף ,יחתום המציע על הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
הצהרה זו תהווה חלק בלתי נפרד מהצעתו.
בכבוד רב,
החברה הכלכלית לאילת
(חכ"א) בע"מ
אישור
הנני מאשר כי קראתי מסמך זה וכי אני מסכים לכל האמור בו.
חתימת המציע________________ :
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 11פרטי המציע והצעת המציע ( -מסמך ב')
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ
מכרז מס' מ - 1/2015/לביצוע שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים שלב ד' באילת
("מכרז מסגרת" " /מכרז אומדן")
פרטי המציע
שם......................................................................................:
כתובת .................................................................................:
שם איש קשר.......................................................................:
טלפון..................................................................................:
פקסימיליה..........................................................................:
כתובת דואר אלקטרוני.........................................................:
מספר עוסק מורשה..............................................................:
מספר החברה......................................................................:
פרטי חשבון הבנק:
בנק.................................
סניף (שם ומספר)..............
מס' חשבון.......................
שמות בעלי זכות החתימה במשתתף במכרז:
דוגמת חתימה
שם פרטי
שם משפחה
מספר זהות
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 12מסמך ב' -הצעת המציע
הצעת המציע
אנו החתום מטה________________________________________ :
קבלן הרשום כדין אצל רשם הקבלנים ,בסיווג ג 2-לפחות ,בענף 200וכן בסיווג ב 1-לפחות בענף 400
לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות( ,סיווג קבלנים רשומים) התשמ"ח ,1988מצהיר
כי :
.1
לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז ,טופס החוזה על נספחיו ותנאיו ,כתבי הכמויות
והמחירים והמפרטים הטכניים ,ולאחר שעיינתי בכל יתר המסמכים הנוגעים למכרז וכן
לאחר שהבנתי את השיטה לפיה הוכן כתב הכמויות וכן השיטה והתנאים שלפיהן אצטרך
לבצע העבודה ולקבל את שכרי בהתאם לכל הנ"ל ,הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחיב בזה
להוציא לפועל ולבצע את העבודות נשוא המכרז שיוזמנו אצלי בתקופת החוזה ,והמתוארות
במפרטים ובתנאים הכללים ,עפ"י המחירים הנקובים בסעיפים השונים של האומדן שבכתב
הכמויות (מסמך ו') של מסמכי החוזה ובניכוי הנחה כדלקמן:
אם יוזמן אצלי ביצוע העבודות ,תינתן הנחה קבועה בשיעור ( ___________%במילים:
__________________________אחוזים) לגבי כל אחד מהמחירים המצוינים בכל כתבי
הכמויות ,ולגבי כל אחת מהעבודות וסך הערך של כל העבודות.
אני מתחייב לסיים את העבודות שיוזמנו אצלנו ,לשביעות רצונכם ולהנחת דעתו של המפקח
מטעמכם ,או נציגו ,בהתאם לתנאי החוזה.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אני מסכים שהתשלומים בהתאם לחוזה ,יהיו מבוססים על
מדידה והערכת העבודה שנעשתה בפועל והושלמה על ידי ,כפי שתעשה ע"י המפקח ו/או
מהנדס הפרויקט ו/או כל אדם אחר שימונה מטעם החברה.
הצעה זו הינה על אחריותי הבלעדית ואני מתחייב לשאת בכל עלייה ,אם תחול ,בעלות ביצוע
העבודות מסיבה כלשהי ,למעט אם הסיבה היא פקודת השינויים כמפורט בסעיף 56לחוזה
(מסמך ג').
.2
אני מסכים שהחברה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו .ההצעה תישאר בתוקף במשך
של 90יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז ,בכפוף לאמור בסעיף 11.4של
תנאי המכרז.
כמו כן אני מסכים שאם הצעתי למכרז לא תהיה ההצעה הזולה ביותר ,תהיה החברה
חופשית ,אך לא חייבת ,לפנות אלי ולאפשר לי להגדיל את שיעור ההנחה שבהצעתי למכרז
ולהשוות אותה להנחה שנתן המציע הזול ביותר למכרז.
נתקבלה הצעתי ,תודיע לי על כך החברה ,תוך פרק הזמן האמור ,ואני מצידי אקיים את
התחייבויותיי שבהצעתי זו ללא שיהוי ,מיום שאדרש לכך.
ידוע לי ומוסכם עלי ,כי בכל מקרה של סתירה בין הוראה כלשהי שבמסמכי המכרז והחוזה
לבין הוראה אחרת שבהם ,ו/או במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז ,יגברו המסמך ו/או
ההוראה הבאים להוסיף על זכויות החברה ,לפי פירוש החברה ,ולא תעמוד לזכותי טענה של
פירוש כנגד המנסח.
.3
אני מסכים שאם תתקבל ההצעה ע"י החברה ואם החברה תכריז עלי בעקבות זאת כ"קבלן
זוכה" במכרז זה:
.3.1
תהיה החברה רשאית להוסיף חתימתה לחוזה ,אשר צורף להצעתי כשהוא חתום על
ידי ,וברור לי כי ממועד חתימתו יהיה החוזה תקף ומחייב לכל דבר ועניין .החברה
תהא גם זכאית להשלים בחוזה כל פרט חסר לפי הצעתי זו.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 13 -
.4
3.2
אחרי חתימת החוזה כאמור ,תהיה החברה רשאית ,לפנות אלי במשך 36חודשים
מיום חתימת החוזה ולהורות לי על ביצוע קטע מסוים ("מבנה") של עבודות שידרוג
רחובות ו/או משעולים ו/או חניות ו/או כיכרות וכו' בתחום השיפוט של אילת.
החברה תהיה רשאית להאריך תקופה זו עד שתי תקופות נוספות של 12חודשים כל
אחת .סה"כ תקופת ההתקשרות עם החברה בחוזה זה לא תעלה על 60חודשים
רצופים.
3.3
הוראת החברה לביצוע השידרוג של מבנה מסוים ,תינתן בכתב כ"צו התחלת
עבודה" לאותו מבנה.
3.4
בכל צו התחלת עבודה תודיע לי החברה את משך הזמן העומד לרשותי לצורך
התארגנות וביצוע בפועל עד להשלמת העבודות באותו מבנה וכן את סכום ערבות
הביצוע שיהיה עלי למסור לחברה בגין אותו מבנה ,על פי האמור בסעיף 4.8של
תנאי המכרז.
3.5
ידוע לי כי בתוך 7ימים מקבל צו התחלת עבודה לכל מבנה יהיה עלי להפקיד בידי
החברה את ערבות הביצוע המשלימה לאותו מבנה ,אם הדבר יידרש לפי תנאי
המכרז.
3.6
"השלמת העבודה" האמורה בסעיף 3.4לעיל ,פירושה להוציאה לפועל עד תומה,
בהתאמה גמורה לתוכנית ,למפרטים ,לתנאים הכללים ,וכן בהתאם להוראות מנהל
הפרויקט/המפקח או מי שזה יורה ,ולמסור את העבודה לידי החברה והעירייה
לשביעות רצונם המלאה.
3.7
במקרה ולא אתחיל בהתארגנות בעבודה לפי האמור בצו להתחלת העבודה ,הריני
מסכים כי תחרימו ו/או תחלטו לטובתכם את הערבות שאפקיד בידיכם עפ"י
החוזה ,וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש.
3.8
במקרה ולא אשלים את ביצוע העבודה במבנה מסוים במועדה ,לפי כל תנאי החוזה
עד למועד הקבוע לסיומה בצו להתחלת העבודה ,הריני מתחיב לשלם לכם כדמי
פיצויים מוערכים ומוסכמים מראש בסך ₪ 1,500עבור כל יום קלנדרי של איחור
בסיום ביצוע העבודה באותו מבנה ,כאשר סכום זה צמוד למדד מחירי התשומות
בבניה למגורים ממדד חודש פברואר ( 2015שפורסם ב )15.3.15 -ועד ליום תשלום
הפיצוי בפועל .הסך הנ"ל גובר על הסכום האמור בסעיף )1(49של נוסח החוזה
(מסמך ג') להלן.
3.9
ידוע לי ,כי יהיה עלי לבצע תיקונים ועבודות בדק בכל מבנה ,למשך שנתיים מלאות
ממועד סיום העבודה של כל מבנה בנפרד ומסירתה למזמין ולעירייה ,הכל בהתאם
לקבוע בתנאי החוזה.
3.10
אני מתחייב להפקיד בידי החברה -לא יאוחר מתום שבעה ימים מיום קבלת "צו
התחלת עבודה" הראשון ,אישור על קיום הביטוחים הנדרשים (נספח ב' " 1אישור
ביטוחי הקבלן") ולדרישת החברה בכתב ,גם העתקים מפוליסת הביטוח כמפורט
בסעיף 19בנוסח החוזה.
3.11
ידוע לי ואני מסכים לכך ,כי הוצאות עריכתו (לרבות הוצאות משפטיות) של החוזה,
הדפסתו ,שכפולו וביולו חלים עלי ,ומתחייב לשלם לכם או לכל מי שתצוו את
התמורה כפי שנקבעה על ידכם.
ידוע לי כי מחירי היחידה בהצעתי יהיו צמודים למדד משוקלל המורכב מ 50% -מהתנודות
במדד התשומות בבניה למגורים ו 50% -מהתנודות במדד התשומות בסלילה וגישור (להלן
"המדד המשוקלל") ,לפי הכללים הבאים:
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 144.1
4.2
4.3
4.4
מדד הבסיס יהיה המדד של חודש פברואר 106.4( 2015נק' בבסיס ,7/11של מדד
התשומות בבניה למגורים ו 120.4-נק' בבסיס 1/10של מדד התשומות בסלילה
ובגישור).
מחירי היחידה של כל מבנה שצו התחלת העבודה שלו יינתן עד יום 31.12.15לא
ישאו התייקרויות.
מחירי היחידה של כל מבנה שצו התחלת העבודה שלו יינתן אחרי 1.1.16ועד
30.6.16ישוערכו לפי מדד התשומות בבניה למגורים ומדד התשומות בסלילה וגישור
בחלקים שווים מהמדד הבסיסי האמור בסעיף 4.1לעיל עד המדד של חודש ינואר
( 2016שיפורסם ביום .)14.2.16
וכך הלאה ,כלומר מחירי היחידה של כל מבנה שצו התחלת העבודה שלו ינתן בין
התחלת חודש ינואר לבין סוף חודש יוני בשנה מסויימת ,ישוערכו לפי המדד
המשוקלל מהמדד הבסיסי עד המדד של חודש ינואר באותה שנה ,ובכל מבנה שצו
התחלת עבודה שלו ינתן בין תחילת חודש יולי לבין סוף חודש דצמבר בשנה
מסוימת ישוערכו מחירי היחידה שבכתב הכמויות לפי המדד המשוקלל מהמדד
הבסיסי עד המדד של חודש יולי באותה שנה.
.5
אני מאשר כי בחנתי את הדין החל בעניין מ.ע.מ .וכי נרשמתי כעוסק מורשה באזור אילת וכי
החברה לא תחויב בתשלום מ.ע.מ .כלשהו ולסכומי התמורה הנקובים בהצעתי ו/או בהסכם
לא יווסף מ.ע.מ .זאת על אף שבהוראות מסמכי המכרז קיימת התייחסות לתוספת מע"מ
בגין חיובים ו/או תשלומים ,והחברה תהא פטורה בכל מקרה מהוספת סכום כלשהו בגין
מ.ע.מ .על אף האמור תחויב החברה להוסיף מ.ע.מ .אם ישונה הדין כך שעל אף שאהיה
רשום כעוסק מורשה באילת ועל אף שהעבודה תנוהל ממשרד באילת אחויב במ.ע.מ .וזאת
על תנאי שהחברה תוכל לקזז את סכום המ.ע.מ .בכל מקרה אחר שבו אחוייב בתשלומי
מע"מ כלשהם ,יהיו אלה על חשבוני בלבד.
.6
כל מקום שנאמר כיחיד מוסב גם לרבים או להיפך ,הכל לפי העניין .הצעתי זו ניתנה מתוך
הבנה ורצוני החופשי.
ולראיה באתי על החתום:
שם +חותמת המציע:
_________________________
חתימת המציע:
________________________
כתובת המציע:
_________________________
תאריך:
________________________
לוט:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
תנאי המכרז -מסמך א'.
הצעת המציע כולל הצהרת המציע -מסמך ב' (מסמך זה).
נוסח החוזה -מסמך ג' (כולל נספחי הבטוח חתומים ע"י הקבלן).
מפרט טכני כללי בין משרדי (לא מצורף) -מסמך ד'.
מפרט טכני מיוחד -מסמך ה'.
כתבי הכמויות ומחירים -מסמך ו'.
תנאים מיוחדים לחוזה -מסמך ז'.
רשימת תוכניות ומערכת התוכניות -מסמך ח'.
נוסח ערבויות -מסמך ט' +ט'.1
תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ,ותשלום שכר מינימום.
קובץ הנחיות של היחידה לאיכות הסביבה בעיריית אילת.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 15מכרז מ -1/2015/שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים באילת שלב ד'
("מכרז מסגרת" " /מכרז אומדן")
הצהרת המציע
אני החתום מטה מצהיר בזה ,כי קראתי את תנאי המכרז ואת החוזה המצורף להם על נספחיו
המהווה חלק בלתי נפרד מהם ,כי הדרישות בחוזה ממני ברורות וידועות לי ,וכי קיבלתי לרשותי את
כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז והמפורטים להלן:
א.
תנאי המכרז.
ב.
הצעת המציע לרבות הצהרת המציע.
ג.
נוסח החוזה ותנאיו לביצוע העבודות.
ד.
מפרט טכני כללי בין משרדי (לא מצורף) -המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בנין
בהוצאת משרד השיכון ,משרד הביטחון ומע"צ (מהדורה אחרונה) על כל פרקיו
כולל 00-מוקדמות.
המפרט הכללי אינו מצורף לתיק מסמכי המכרז ,והקבלן יכול לראותו ולהוריד
אותו באתר האינטרנט של משרד הבטחון:
http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/SapakInfo/MifratBinuy.aspx
ה.
מפרט טכני מיוחד -האמור במפרט המיוחד בא להרחיב ו/או להוסיף לגבי ההנחיות
במפרט הכללי .מודגש בזאת ,כי בכל מקום שבו המפרט המיוחד
מתייחס לסעיפים המהווים תנאים כלליים ,יש לראות כעדיפים את התנאים
האמורים במסמך ג' ובמסמך ז'.
ו.
כתבי כמויות והמחירים.
ז.
תנאים מיוחדים לחוזה.
ח.
רשימת פרטים ומערכת תוכניות הפרטים.
ט.
נוסח ערבויות -מסמך ט' +ט'.1
י.
תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ,ותשלום שכר מינימום.
יא.
קובץ הנחיות של היחידה לאיכות הסביבה בעיריית אילת.
כמו כן ,הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את תוכן המסמכים דלעיל ,בין שנכללים בחוברת זו ובין
שאינם נכללים בה ,והנני מתחיב לבצע את עבודתי בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
הנני מצהיר ,כי ידוע לי שכל המסמכים דלעיל מהווים ביחד את מסמכי הצעתי ,בין שהם מצורפים
ובין שאינם מצורפים.
הצהרתי זו מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 16מסמך ג' -
נוסח החוזה
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ
חוזה מס' מ1/2015/
שנערך ונחתם באילת ביום _____ לחודש _______ בשנת 2015
בין:
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ
לבין:
ֹ----------------------------------------------
בדבר ביצוע
שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים באילת שלב ד'
תאריך גמר ביצוע החוזה ________
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 17 -
חוזה מס' מ1/2015/
חוזה זה נערך ונחתם באילת ביום _______ לחודש _______ בשנת 2015
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ
(שתקרא להלן " -חכ"א" או "המזמין")
בין:
מצד אחד
לבין:
(שיקרא להלן " -הקבלן")
מצד שני
והואיל :וחכ"א פרסמה את המכרז ,במסגרתו הזמינה מציעים להציע הצעות לביצוע עבודות
שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים באילת שלב ד';
והואיל :והקבלן בחן לשביעות רצונו המלאה את מלוא המידע והפרטים באשר לחיוביו על פי
חוזה זה ,והגיש את הצעתו במסגרת המכרז;
והואיל :חכ"א החליטה לקבל את הצעת הקבלן ,כקבלן זוכה על בסיס התחייבויותיו
והצהרותיו;
והואיל :והצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם ;
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1
א.
המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
תנאי המכרז;
הצעתו של הקבלן;
תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן ,כולל נספחי הביטוח;
מפרט טכני כללי בין משרדי כולל פרק - 00מוקדמות (לא
מצורף);
מפרט טכני מיוחד;
כתב כמויות ומחירים;
התנאים המיוחדים לחוזה;
תכניות ורשימת תכניות;
נוסחי הערבויות;
אישור קיום ביטוחים (בנוסחו המקורי) חתום כדין על ידי חברת
הביטוח ,בנוסח המצורף כנספח ב' .1
הצהרת פטור מנזקים החתומה כדין על ידי הקבלן נספח ב' . 2
נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום ,החתום כדין על ידי
הקבלן ,נספח ב' .3
תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ,ותשלום שכר מינימום.
קובץ הנחיות היחידה לאיכות הסביבה של עיריית אילת;
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 18 -
.2
.3
ג.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות המפרט הטכני המיוחד ובין הוראות
המפרט הטכני הכללי תהיינה הוראות המפרט הטכני המיוחד עדיפות.
ד.
כותרות הסעיפים נרשמו לצרכי נוחות בלבד ,והן לא תשמשנה לפרשנותו
של חוזה זה.
תמורת תשלום שכר החוזה ,כמוסכם בחוזה ,מתחייב הקבלן לבצע כל עבודה
שתוזמן אצלו בהתאם להוראות החוזה ,ובהתאם לצווי התחלת עבודה שהחברה
תוציא לקבלן מדי פעם.
תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן ,כאמור לעיל ,מתחייבת חכ"א לשלם לקבלן
את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.
.4
.5
ב.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה ובין הוראות המפרט הטכני
וכתב הכמויות תהיינה הוראות המפרט הטכני וכתב הכמויות עדיפות.
א.
על אף כל האמור אחרת בחוזה זה ו/או במפרט הטכני וכתב הכמויות
תהיה חכ"א רשאית להזמין מהקבלן רק חלק מהעבודות נשוא חוזה זה
ו/או נשוא הצעת העבודה והכל לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל פיצוי
לקבלן בגין אי הזמנת ו/או אי ביצוע שאר העבודות המפורטות בחוזה זה
ובלא שיהיה בכך כדי לשנות את אחוז ההנחה שהוצע ע"י הקבלן ביחס לכל
מרכיבי העבודה .כמו כן מוסכם ,על אף האמור בסעיף 50לתנאי החוזה ,כי
במידה ותופסק העבודה מסיבות של הקצאת תקציבים ו/או מסיבות
הקשורות ברשויות המוסמכות ,לא תהיה לקבלן כל תביעה ו/או טענה כלפי
חכ"א ותחולנה אך ורק הוראות סעיף קטן ב' להלן.
ב.
הקבלן יהיה זכאי לתשלום אך ורק בגין אותו חלק של העבודה שהוזמן
בפועל ע"י חכ"א ובוצע בפועל.
ג.
חכ"א תהיה רשאית בכל עת לשנות את היקף העבודות ואף להפחית
ולבטל חלק מהעבודות ,שהוזמנו על ידה מלכתחילה.
ד.
הוראות סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,תהיינה עדיפות על כל
הוראה אחרת בחוזה ו/או במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות.
לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:
כתובת חכ"א :פארק התעשייה אילתם מבנה אמת"ל ,2אילת.
כתובת הקבלן_______________________________ :
ולראיה בו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל.
בשם חכ"א:
________________ .1
________________ .2
בשם הקבלן:
_________________.1
_________________ .2
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 19 -
תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן
פרק א' -כללי
הגדרות
בחוזה ,כפי שהוא מוגדר להלן (פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין).
.1
"המנהל" -פירושו :מנכ"ל חכ"א ,לרבות כל אדם שיוסמך על ידו לצורך החוזה או כל חלק
ממנו ,לרבות כל אדם מורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו.
"הקבלן" -לרבות :נציגיו של הקבלן ,יורשיו ומורשיו המוסמכים ,לרבות כל קבלן משנה
הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה ,או כל חלק ממנה.
"מנהל הפרוייקט"" ,המפקח" או "המהנדס" -פירושו :האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן
ע"י המנהל לפקח על ביצוע העבודה ,או כל חלק ממנה.
"העבודה" -פרושה :העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה ,לרבות כל עבודה ארעית בהתאם
להוראות החוזה.
"עבודה ארעית" -פירושה :כל עבודה שתידרש באורח ארעי לביצועה או בקשר לביצוע של
העבודה.
"החוזה" -פירושו :טופס החוזה לביצוע העבודה (לפי הנוסח המצורף) ,הצעתו של הקבלן,
תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן (להלן " -תנאים אלה") ,המפרט (הטכני הכללי ,הבין
משרדי ,והמפרט הטכני המיוחד גם יחד) ,כתב הכמויות והתוכניות ,וכן כל מסמך אחר,
שהוסכם בטופס החוזה שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.
"מקום העבודה" -פירושו :המקרקעין אשר בהם ,דרכם ,מתחתם ,או מעליהם תבוצע
העבודה ,לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.
"סכומי הערבויות" -פירושו :כל סכום שנקבע בחוזה זה ,אם במפורש ואם ע"י קביעת אחוז
מסוים ,לצורך עירבון לקיום הוראות החוזה.
"שכר החוזה" -או "היקף החוזה" ,או "היקף העבודות" פירושו :הסכום הנקוב בהצעתו
של הקבלן ,כתמורה לביצוע כל העבודות נשוא החוזה ,לרבות כל תוספת שתיתוסף לסכום
הנקוב בהתאם להוראות החוזה ,ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב ,בהתאם
להוראות החוזה.
"תכניות" -פירושו :התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה ,לרבות כל שינוי בתכנית
שאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לעניין חוזה זה ,וכן כל תכנית אחרת שתאושר
בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לעניין חוזה זה ,מזמן לזמן.
בחוזים בהם תשלום החשבונות החלקיים נקבע על פי טבלת התשלומים כנגד ביצוע שלבי
עבודה קבועים מראש ,לא יחולו הוראות סעיפים 38א' 62 ,60 ,בשלמותם או בחלקם אלא
בכפוף לשינויים המצוינים בתוספת לחוזה.
תפקידיו וסמכויותיו של המפקח -ניהול יומן
.2
()1
המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב
החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה.
כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה ,את הוראות המהנדס
ואת הוראותיו הוא.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 20()2
הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן " -היומן") ,שבו ירשמו מדי יום ביומו פרטים
בדבר:
מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן בביצוע העבודה;
א.
כמויות החומרים למיניהם ,המובאים למקום הבניה או המוצאים ממנו;
ב.
כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בביצוע העבודה;
ג.
הציוד המכני המובא למקום העבודה והמוצא ממנו;
ד.
השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה;
ה.
תנאי מזג האויר השוררים במקום העבודה;
ו.
תקלות והפרעות בביצוע העבודה;
ז.
התקדמות בביצוע העבודה במשך היום;
ח.
הוראות שניתנו לקבלן ע"י המפקח;
ט.
כל דבר אחר שיש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה;
י.
הערות והוראות של המפקח;
יא.
()3
היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים יימסר לקבלן או
לבא כוחו המוסמך ,אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו ,תוך 7
ימים ממסירת ההעתק כאמור ,על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח .דבר
הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן.
()4
הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה ,אולם רישומים
אלה לא יחייבו את חכ"א.
()5
לא הודיעו הצדדים או באי-כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור ,רואים אותם
כאילו אישור נכונות הפרטים הרשומים ביומן.
()6
רישומים ביומן ,פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן
( ,)4ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם ,אולם לא ישמשו
כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.
()7
אם חלק מהעבודות על פי החוזה מבוצעות במפעלים ,ינוהל במפעל יומן עבודה
נפרד בו ירשום הקבלן או בא כוחו המוסמך מדי פעם את מצב התקדמות העבודה
בציון תאריך הרישום .שאר הרישומים ביומן הנ"ל לגבי העבודה המבוצעת
במפעלים ,יהיו בשינויים המחויבים ,כמפורט בסעיפים קטנים 6-2דלעיל לסעיף
זה.
איסור הסבת החוזה
.3
()1
אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי
להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת חכ"א בכתב.
()2
אין הקבלן רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה ,אלא בהסכמת
חכ"א מראש ובכתב ,ואולם העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה
ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה כשלעצמה ,משום מסירת ביצועה
של העבודה או של חלק ממנה לאחר .הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור
את ביצועו של חלק כלשהוא מהעבודה לקבלן משנה ,שיצוין בהודעה ,יודיע המנהל
לקבלן בכתב תוך זמן סביר על הסכמתו או התנגדותו לכך.
()3
נתנה חכ"א את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה
האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה ,והקבלן ישא
באחריות מלאה לכל מעשה או אי-מעשה של כל מבצעי העבודה ,באי כוחם
ועובדיהם.
()4
הקבלן מתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר לעבודה או
חלק ממנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,תשכ"ט.1969 -
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 21()5
במידה והקבלן הינו תאגיד ,הוא מתחייב בזאת כי לאחר מועד חתימת חוזה זה
על ידו הוא לא יעביר מניות בתאגיד ו/או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר
יחזיקו במניות שמקנות זכות ליותר מ 25% -מהדיבידנדים או מזכויות
ההצבעה באסיפות בעלי המניות ,או המקנות זכות למנות רבע או יותר
מהדירקטורים בתאגיד ,אלא אם קיבל הקבלן הסכמת חכ"א לכך מראש ובכתב.
היקף החוזה
.4
הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כח-אדם ,החומרים ,הכלים,
הציוד ,המכונות וכל דבר אחר ,בין קבוע ובין ארעי ,הנחוץ לשם כך.
סתירות במסמכים והוראות מילואים
.5
()1
בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה ברורה
ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה -כוחה של זו
האחרונה ,עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתנאים אלה.
()2
גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנהה או שהיה הקבלן
מסופק בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו ,או שמסר המפקח הודעה
לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה -יפנה הקבלן בכתב למנהל
והמנהל ייתן הוראות בכתב ,לרבות תכניות לפי הצורך -בדבר הפירוש שיש לנהוג
לפיו.
()3
רשאי המנהל ,וכן המפקח ,להמציא לקבלן מזמן לזמן ,תוך ביצוע העבודה
הוראות -לרבות תכניות לפי הצורך -לביצוע העבודה.
()4
הוראות המנהל שניתנו בהתאם לסעיף קטן ( )2או ( )3והוראות המפקח שניתנו
בהתאם לסעיף קטן ( )3מחיבות את הקבלן ,אולם אין באמור בסעיף קטן זה
בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט'.
אספקת תכניות
.6
()1
שני העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המהנדס ללא תשלום.
כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן -יוכן על חשבון הקבלן .עם השלמת העבודה
יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו ,בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין
שהכין אותן בעצמו ,או שהוכנו ע"י אדם אחר.
()2
העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה
והמנהל ,המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו ,יהיה רשאי לבדוק
ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.
ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח
.7
הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה ,לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח
וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המנהל ושל המפקח ,בין שהן מפורטות בחוזה
ובין שאינן מפורטות בחוזה.
ערבות לקיום החוזה
.8
להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן לחכ"א ,לא יאוחר מתום
שבעה ימים מיום מסירת ההודעה על זכייתו במכרז ,ערבות בנקאית להנחת דעתה של חכ"א
בנוסח שנקבע על ידה ,בגובה של 10%משכר החוזה (מסמך ט' .)1תוקף הערבות יהיה למשך
כל תקופת ביצוע העבודה ,והיא תוחזר לקבלן עם קבלת ערבות טיב לתקופת הבדק ,לפי
תנאי חוזה זה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 22ויתור על הודעה נוטריונית
.8א .כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה ,תינתן במכתב רשום לפי הכתובת
של הצד השני המפורטת בחוזה ,או תימסר במשרדו של הצד השני .הודעה שנשלחה
בדואר רשום ,דינה כדין הודעה שנמסרה ביד ,כעבור 48שעות מזמן מסירתה בדואר.
ערבות אישית
.9
אם הקבלן הוא תאגיד ,יחתמו לפחות שניים מבעלי המניות בתאגיד ,המחזיקים ביחד
ב 25% -ממניות התאגיד לכל הפחות ,על ערבות אישית בנוסח המופיע בסוף חוזה זה.
היה ובעלת המניות בקבלן היא חברה בע"מ (להלן "החברה האם") ,יחתמו כערבים כאמור,
שני בעלי מניות לפחות בחברה האם ,המחזיקים ביחד ב 25% -ממניות החברה האם ,לכל
הפחות.
פרק ב' -הכנה לביצוע
בדיקות מוקדמות
.10
()1
רואים את הקבלן כאילו בדק ,לפני הגשת הצעתו ,את מקום העבודה וסביבותיו,
טיב הקרקע ,את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע
העבודה ,את דרכי הגישה למקום העבודה ,ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק
להם ,וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות
העשויות להשפיע על הצעתו.
()2
רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה
שהוצע על ידו לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות ,מניח את דעתו,
ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.
()3
במידה והקבלן קיבל את התכניות מחכ"א ,מוטלת עליו החובה לבדוק התאמתן
לשטח וכן התאמת התכניות בינן לבין עצמן ,והתאמתן למסמכי החוזה האחרים,
כגון כתב הכמויות ומפרטים טכניים והוא נחשב כיודע את אי ההתאמה וכאילו
התחשב בהצעתו בכל הידיעות הללו.
דרכי ביצוע ולוח זמנים
.11
()1
()2
()3
()4
הקבלן ימציא לאישור המנהל ,תוך 7ימים מיום חתימת החוזה ,הצעה בכתב
בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים לרבות :הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש
בדעתו לבצע את העבודה .כן ימציא הקבלן למנהל ,לפי דרישתו מזמן לזמן,
נתונים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים ,לרבות
רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם .המצאת
החומר האמור ע"י הקבלן למנהל ,בין שאישר אותו המנהל במפורש ובין שלא
אישר אותו ,אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו.
מובהר בזאת כי משך הזמן לביצוע העבודות לא יעלה על התקופה הנקובה בסעיף
3.2של מסמך ב' (הצעת המציע).
לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן ( ,)1ייקבע לוח הזמניים על ידי
המפקח ויחייב את הקבלן.
לוח הזמנים יהיה בעל מבנה של לוח "גאנט" או דומה .לוח הזמנים יוכן באמצעות
תוכנת מחשב מאושרת כגון.MS PROJECT :
גבולות העבודה ועבודות סימון
.12
()1
המנהל יקבע את תחום העבודות ויסמן את נקודות הקבע שלו ,הקבלן יהיה
אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונותם של הגבהים ,הממדים
והכוונים של כל חלקי העבודות ,בהתחשב עם נקודות הקבע וקו הבנין
שנקבעו וסומנו ע"י המנהל .הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורן חלות על
הקבלן.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 23()2
הוטל על הקבלן על פי החוזה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי
המנהל ,חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה .נחרבו נקודות
הקבע שנקבעו על ידי המנהל כאמור ,על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא.
פרק ג' -השגחה ,נזיקין וביטוח
השגחה מטעם הקבלן
.13
הקבלן או בא-כוחו המוסמך ,יהיה מצוי במקום העבודה במשך כל שעות העבודה וישגיח
עליה ברציפות לצורך ביצוע העבודה .מינוי בא-כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה,
יהא טעון אישורו המוקדם של המנהל ,והמנהל יהא רשאי לסרב לתת את אישורו ,או לבטלו
בכל זמן שהוא .לצורך קבלת הוראות מהמנהל או מהמפקח ,דין בא כח מוסמך של הקבלן
כדין הקבלן.
רשיונות כניסה והרחקת עובדים
.14
()1
הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה
של כל אדם המועסק על ידו ,אם לדעת המפקח ,התנהג אותו אדם שלא
כשורה ,או אינו מוכשר למלא תפקידיו ,או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע
תפקידיו .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור ,לא יחזור הקבלן להעסיקו בין
במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה.
()2
רשאי המנהל לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודה
כולו או מקצתו .משניתנה הוראה כאמור ,ימציא הקבלן למפקח ויעדכן מזמן לזמן
את רשימות העובדים ,שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע העבודה וכן את
תצלומיהם ופרטים אחרים אודותיהם ,כפי שידרוש המפקח והמפקח יסדיר את
עניני הכניסה למקום העבודה ,לפי רשיונות כניסה ,כפי שימצא לנכון.
()3
אדם שלא ניתן לו רשיון כניסה לפי סעיף קטן ( ,)2או עובד שהמפקח דרש את
החזרת רשיון הכניסה שלו ,אחראי הקבלן להרחקתו ממקום העבודה.
שמירה ,גידור ושאר אמצעי זהירות
.15
הקבלן מתחיב לספק ,על חשבונו הוא ,שמירה ,גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו
ונוחיותו של הציבור ,בכל מקום שיהיה צורך בכך ,או שיידרש ע"י המפקח ,או שיהיה
דרוש על פי כל דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהיא .הקבלן יהיה אחראי
לשלמות הגידור וכל שאר אמצעי הזהירות משך כל תקופת הביצוע ,על חשבונו.
נזיקין לעבודה
()1
.16
מיום העמדת מקום העבודה ,כולו או מקצתו ,לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת
השלמת העבודה ,יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודה ולהשגחה עליה .בכל מקרה
של נזק לעבודה הנובע מסיבה כלשהיא (פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף קטן
( ,))4יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי
כך שעם השלמתו תהא העבודה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.
()2
הוראות סעיף קטן ( )1תחולנה גם על כל נזק שנגרם ע"י הקבלן תוך כדי עבודות
תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת העבודה
בהתאם לסעיף .53
()3
בכל מקרה של נזק לעבודה ,שנגרם ע"י סיכון מוסכם ,יהיה על הקבלן לתקן את
הנזק בהקדם האפשרי ,אם ובמידה שהמנהל ידרוש ממנו לעשות כן ,והוצאות
התיקון יחולו על חכ"א.
()4
"סיכון מוסכם" -פירושו :מלחמה ,פעולת איבה המבוצעת ע"י כוחות סדירים
או בלתי סדירים ,פלישת אויב ורעידת אדמה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 24()5
נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של חכ"א ומי שפועל או משתמש בשמה
בחלק מהעבודה ,לאחר שניתנה תעודת השלמה עבורו ,דינו כדין נזק שנגרם על
ידי "סיכון מוסכם".
נזיקין לגוף או לרכוש
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן ,שיגרמו תוך כדי ביצוע העבודה ו/או
כתוצאה ממנה ו/או בעקבותיה ,לגופו או לרכושו של אדם כלשהוא ,וינקוט בכל
האמצעים המעשיים למניעתם.
הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה בגין
נזק ו/או אובדן כאמור ,לרבות בעבור כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו
לחכ"א ,לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.
.17
נזקים לעובדים
.18
הקבלן מתחיב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובדים או לכל אדם אחר
הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כל שהם ,תוך כדי ביצוע העבודה ,ו/או
כתוצאה ממנה ,ו/או בעקבותיה.
הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה בגין נזק ו/או
פיצוי כאמור ,לרבות בעבור כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחכ"א ,לרבות הוצאות
משפטיות ושכ"ט עו"ד ,כתוצאה מדרישה ו/או תביעה כאמור.
ביטוח ע"י הקבלן
הערה :לעניין סעיף 19להלן "המזמין" פירושו "חכ"א" ,כהגדרתה בחוזה זה" ,העירייה" פירושו
"עיריית אילת" כהגדרתה בחוזה זה.
19ביטוח על ידי הקבלן
19.1מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מתהחייבויותיו של הקבלן על-פי כל דין ו/או על פי האמור
בחוזה זה ,מתחייב הקבלן כי לפני מועד תחילת העבודות ו/או מתן השירותים נשוא
חוזה זה (להלן " :העבודות") ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודות (המוקדם
מהמועדים הנ"ל) על ידו ו/או עבורו ,ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות ועד לסיומן
ולקבלת תעודה על השלמת העבודות במלואן ו/או בחלקן מאת המזמין ו/או עיריית
אילת (להלן" :העירייה") ומי מטעמם ,לרכוש ולקיים על חשבונו הוא ,על שמו ,על שם
קבלני המשנה ועל שם המזמין ו/או העירייה ,את הביטוחים ,בהתאם לתנאים
המפורטים בנספח ב' לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :התנאים
המיוחדים לביטוחי הקבלן") וכן לנספח ב' 1למסמכי המכרז (להלן" :אישור ביטוחי
הקבלן") ,אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל.
19.2בנוסף לאמור לעיל ,הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את
מכלול העבודות לרבות החומרים ,הציוד ,המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום
העבודה לצורך ביצוע העבודות ,במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר
הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
19.3ביטוחי הקבלן יכסו בין היתר גם את אחריות הקבלן ,קבלנים וקבלני משנה של הקבלן,
המזמין ו/או העירייה לרבות מפקח ו/או מנהל מטעמם (להלן" :יחידי המבוטח"),
ויכלול את פרקי הבטוח המפורטים בנספחי אישור ביטוחי הקבלן.
19.4במועד חתימת הסכם זה ,הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ולא יאוחר ממועד
תחילת ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה (המוקדם משני המועדים ,אישור בדבר
עריכת ביטוחי הקבלן בהתאם לנוסח "אישור ביטוחי הקבלן" ,המצורף להסכם זה
ומסומן כנספח "ב' ,"1כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת (בנוסחו המקורי).
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 25 19.5בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין ,לא יאוחר
ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה,
מכתב הצהרה לפטור מאחריות המזמין ו/או העירייה בהתאם לנוסח "פטור מאחריות -
הצהרה" ,המצורף להסכם זה ומסומן כנספח "ב' ,"2כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
19.6בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה ,לא יאוחר
ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,נספח
תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה ומסומן
כנספח "ב' " 3כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
19.7פוליסות הביטוח תהיינה על פי הרשימה שלהלן ובהתאם לתנאים והכיסויים
המפורטים להלן ("ביטוחי הקבלן") ובנספחי אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' :)1
19.7.1ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות.
א.
פרק א' ביטוח העבודות.
ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות המבטח במלוא ערכן את העבודות
והציוד וכל רכוש אחר בבעלות הקבלן ו/או המשמש את הקבלן בביצוען
של העבודות בקשר עם הסכם זה.
ב.
פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,המבטח את אחריותו החוקית של הקבלן
על פי דין ,בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה.
ג.
פרק ג' חבות מעבידים.
ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הקבלן על פי פקודת
הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם
,1980כלפי כל העובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו ו/או בעקיפין
בביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה לרבות קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם.
19.7.2ביטוח אחריות מקצועית.
ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריותו של הקבלן על פי דין בשל תביעה
ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה
במשך תקופת הביטוח ,בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק שמקורם במעשה או
מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עם העבודות נשוא
החוזה שבנדון .מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי
של 6חודשים לאחר תום תקופת הביטוח .הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה
כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות .על פי
דרישת המזמין בכתב מתחייב הקבלן להציג בפני המזמין העתקים מפוליסת
הביטוח כאמור בסעיף זה.
19.7.3
19.7.4
ביטוח חבות המוצר.
בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן
בקשר עם חוזה זה (להלן" :המוצר") .מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין
היתר ,תקופת גילוי של 6חודשים לאחר תום תקופת הביטוח .הקבלן מתחייב
להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע
העבודות על פי דרישת המזמין בכתב מתחייב הקבלן להציג בפני המזמין
העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.
ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי.
א .הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד ההנדסי שבבעלותו ו/או
בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים
בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב
וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד
שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי הרכב ,בגבולות האחריות המקובלים
בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 26ב.
כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כולל בין
היתר ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב
השימוש בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או חשמלי בגבול אחריות בסך של
1,000,000ש"ח לתובע ,למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים
הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות.
ג.
למען הסר ספק ,מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים ,מלגזות,
טרקטורים ,מחפרים ,גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
ד.
הביטוחים המפורטים בסעיף 19.7.4זה ייכללו תנאי מפורש בדבר ויתור
על כל זכות תחלוף (שיבוב) כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או
עובדיהן ,ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על הזכות התחלוף (שיבוב) לא
יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
ה.
ביטוחי האחריות ,הנערכים על פי סעיף 19.7.4זה יורחבו לכלול את
המזמין ו/או העירייה ו/או הבאים מטעמה בגין אחריותן למעשי ו/או
מחדלי הקבלן ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
ו.
כמו כן יצוין בפוליסות במפורש כי רכוש המזמין ו/או העירייה שבו פועל
הקבלן ,למעט רכוש המבוטח על פי האמור בס"ק 19.7.1א' "ביטוח
העבודות" לעיל ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא
בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן ייחשב כרכוש צד שלישי ,לעניין
ביטוח זה.
19.8בנוסף לאמור לעיל ,ומבלי לגרוע ממנו ,מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא
למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים ,הציוד ,המתקנים
וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות ,במלוא ערכם מעת לעת
בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
19.9המבוטח בכל חוזי הביטוח הנזכרים בסעיף זה יהיו הקבלן ,המזמין ו/או העירייה,
הקבלנים וקבלני משנה .חוזה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יכלול גם סעיף חבויות
צולבות לגבי כל המבוטחים ,וכן סעיף ויתור על זכות התחלוף של המבטח כנגד כל יחידי
המבוטחים ,לרבות מנהליהם ועובדיהם.
19.10הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר
יידרש לעשותה על ידי המזמין ו/או העירייה כדי לממש את חוזי הביטוח בעת הצורך,
לרבות הצטרפותו לתביעה של המזמין ו/או העירייה ,על פי חוזה הביטוח ,אם נדרש לכך
על ידי מי מהם.
19.11תגמולי הביטוח לפי חוזה ביטוח אחריות קבלנים ,בגין נזקי רכוש ,ישולמו למזמין ,אלא
אם הוא הורה אחרת .חוזה הביטוח יכלול הוראה מתאימה לעניין זה .תיקן הקבלן
בעצמו נזק המכוסה לפי חוזה הביטוח כאמור ,בשלמותו ,לשביעות רצון המפקח ,או
שטרם קיבל מהמזמין ו/או תשלום עבור העבודה שניזוקה ,יורה המזמין על תשלום
תגמולי הביטוח לידי הקבלן.
19.12הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמין ו/או
העירייה ,יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו
כל תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפי מי מהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל
טענה ,כאמור ,על פיה.
19.13כל מחלוקת בין הקבלן לבין המזמין ו/או העירייה בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים
שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת
הביטוח.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 27ביטוח ע"י חכ"א ע"ח הקבלן במקרים מסויימים
.20אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה ,תהיה רשאית חכ"א (אך לא
חייבת) לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח ,לרבות הפרמיות השוטפות,
וחכ"א תהיה רשאית לנכות כספים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל שזמן שהוא ,וכן
תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
פיקוח ע"י חכ"א
.21
( )1אין לראות בזכות הפיקוח ,שניתנה לחכ"א ו/או למנהל ו/או למפקח ,על ביצוע
העבודה ,כדי להטיל על חכ"א ו/או על מי מטעמה שום חובה ואין בה כדי ליצור
אחריות כל שהיא של חכ"א ו/או של מי מטעמה .הפיקוח אינו אלא אמצעי להבטיח
כי הקבלן יקיים את חיוביו עפ"י החוזה בכל שלביו במלואו.
( )2הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי חכ"א למילוי תנאי
חוזה זה.
פרק ד' -התחייבויות כלליות
גישת המפקח למקום העבודה
.22
הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו ,להיכנס בכל עת למקום העבודה
ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהיא לביצוע החוזה ,וכן לכל מקום שממנו מובאים
חומרים ,מכונות וחפצים כל שהם לביצוע החוזה.
הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המפקח ,או עם כל בא כוח מורשה על ידו ,ולסייע להם בכל
הדרוש לשם ביצוע עבודתם .כן על הקבלן לדאוג לכך ,שכל עובדיו ו/או כל המועסקים על
ידו ,ו/או קבלני המשנה מטעמו ,ישתפו גם הם פעולה עם המפקח ,או עם כל בא כח מורשה
על ידו.
.23
מבוטל.
מתן הודעות ,קבלת רשיונות ותשלום אגרות
.24
בכל הכרוך בביצוע העבודה ,ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין ,בדבר מתן הודעות קבלת
רי שיונות ותשלום מסים ואגרות ,אולם מסים ואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור
ושתשלומם חל על פי דין על חכ"א ,יוחזרו ע"י חכ"א.
מציאת עתיקות וכו'
.25
()1
עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף
מזמן לזמן ,וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר
יתגלו במקום העבודה ,נכסי המדינה הם ,והקבלן ינקוט באמצעי זהירות
מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא.
()2
מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו ,יודיע הקבלן למפקח על התגלית ,כן
מתחיב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.
()3
ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף קטן ()1
יחולו על חכ"א וישולמו בהתאם לסעיף )3( 50כאילו היו ההוצאות האמורות
הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה זמנית של ביצוע העבודה בהתאם להוראות
המנהל כאמור בסעיף .)1( 50
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 28זכויות וכיו"ב
.26
הקבלן ימנע כל נזק מחכ"א ויפצה אותה על כל תביעה ,פטנטים ,דרישה ,הליך ,נזק ,הוצאה,
היטל וכיו"ב ,שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים ,מדגמים ,סמלי מסחר או זכויות
דומות בדבר השימוש ,תוך כדי ביצוע העבודה ,במתקני העבודה ,במכונות או בחומרים
שיסופקו ע"י הקבלן.
תשלום זכויות הנאה
.27
אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש תמורת תשלום כלשהו ,כגון
לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול ,או זכות מעבר שימוש ,או כל זכות דומה ,יהא הקבלן
אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה וישלם תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין
הקבלן.
פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים
.28
הקבלן מתחיב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא
תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל וכיו"ב
או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא.
תיקון נזקים לכביש ,למובלים וכיו"ב
.29
הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שיגרם לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב,
תיעול ,חשמל ,טלגרף ,טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב ,תוך כדי
ביצוע העבודה .בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש
לביצוע העבודה הם יתוקנו על חשבון הקבלן ,באופן היעיל ביותר ולשביעות רצון המנהל ושל
כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש ,בדרך ,במדרכה ,בשביל ,רשת מים,
ביוב ,בתיעול ,חשמל ,טלגרף ,טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב.
על הקבלן לבצע תיאום עם הרשויות הנוגעות בדבר לפני תחילת העבודה ולהודיע להם על
תחילת עבודתו ,הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו שהוא עלול לגרום לנזק בלתי הפיך אם יפגע
באחד המתקנים הנ"ל וכי אם יפגע בהם ישא בכל אחריות (לרבות פלילית) הכרוכה
בכך.
למען הסר ספק מובהר ,כי רואים את הקבלן כמי שבדק ומכיר את כל התשתיות ,לרבות
תשתיות מוסתרות ,במקום העבודה ובסביבותיו .לא תישמע כל טענה ,כי תשתית כזו או
אחרת לא הופיעה בתכניות שנמסרו לקבלן ,ו/או כי לא נמסרו לקבלן כל התכניות
הרלבנטיות.
מניעת הפרעות לתנועה
.30
הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה ,לרבות כל עבודה ארעית ,לא תהיינה הדרכים
המובילות למקום העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים
האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך
מהרשות המוסמכת ושינקטו כל האמצעים ,לרבות :בחירתם של הדרכים ,של כלי הרכב ושל
זמני ההובלה ,כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות וימנע
ככל האפשר נזק לדרכים .הקבלן יתאם מבעוד מועד את פעולותיו עם כל הרשויות
הרלוונטיות לכך.
אמצעי הגנה משאות מיוחדים
.31
אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהוא כשההעברה עלולה לגרום נזק לכביש,
גשר ,חוטי חשמל ,חוטי פלדה ,טלפון ,צינור ,כבל וכיו"ב ,באם לא ישתמשו באמצעי הגנה
מיוחדים ,יודיע הקבלן בכתב למפקח ,לפני ההעברה על פרטי החפץ שיש להעבירו ,ועל
תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים ,ויקבל אישור מתאים מהרשויות המוסמכות.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 29מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים
הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה ,לפי הוראות המפקח ,לכל קבלן אחר המועסק ע"י
חכ"א ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח וכן לעובדיהם ,הן במקום
העבודה והן בסמוך אליו ,וכן ישתף ויתאם פועלה אתם ויאפשר להם את השימוש
במידת המצוי והאפשר ,בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו.
.32
ניקוי מקום העבודה עם השלמת העבודה
.33
הקבלן יסלק באופן מיידי ממקום העבודה את עודפי החומרים והאשפה ,ומיד עם גמר
העבודה ינקה באופן יסודי את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה ,החומרים
המיוחדים ,האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את מקום העבודה ,כשהוא
נקי ומתאים למטרתו ,לשביעות רצונו של המפקח ,ובכפוף לאמור בסעיף 39להלן.
פרק ה' -עובדים
העדר יחסי עובד -מעביד
33א' .יחסי הצדדים על פי הסכם זה הנם יחסי מזמין-קבלן עצמאי ,ושום הוראה מהוראות הסכם
זה לא תחשב כיוצרת יחסי עובד מעביד בין חכ"א לבין הקבלן ואו מי מעובדיו ו/או מי
מהמועסקים על ידו.
הקבלן לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות בהעסקת עובדיו ,לרבות שכר עבודה וכל התנאים
הסוציאליים הקבועים בדין ,והוא מתחייב לקיים את כל חובותיו ,מכוח כל דין ,כלפי עובדיו
ו/או המועסקים על ידו בקשר לעבודה .מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקבלן לשלם
למועסקים על ידו שכר אשר אינו נמוך משכר המינימום הקבוע בדין ,ולעדכן את שכרם על
פי עדכוני שכר המינימום.
הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל הוצאה ו/או תשלום ו/או הפסד ו/או נזק שייגרם
לה ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,בגין כל טענה של מי ממועסקי הקבלן שיטען כי הנו
עובד של חכ"א.
אספקת כח אדם ע"י הקבלן
.34
הקבלן מתחיב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה ,את ההשגחה
עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
מובהר בזאת כי בהתאם למדיניות הממשלה ,שאף הובאה לידי ביטוי בחוזר תכ"מ מס'
7.12.9חל איסור מוחלט על העסקת עובדים זרים ,ולפיכך לא תותר העסקת עובדים זרים
במסגרת הסכם זה.
אספקת כ"א ותנאי עבודה
.35
()1
()2
()3
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים במספר הדרוש לשם ביצוע
העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה .בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום,
רשיון או היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או
היתר כאמור ,לפי העניין .כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא
כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בכל שעות העבודה על מנת שהמפקח
או בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה
אותם
זה לקבלן .הוראה ,הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן ,יראו
כאילו נמסרה לקבלן.
לפי דרישה בכתב מאת המפקח ,יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי
העבודה ,אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.
המקצועי
הקבלן מתחייב לקיים תנאי עבודה ,בהתאם לקבוע על ידי האיגוד
המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף ,עבור עבודה דומה
באותו אזור.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 30()4
הקבלן מתחיב לשלם בעד עובד שהועבד על ידו בביצוע העבודה מסים לקרנות
ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד ע"י ארגון העובדים המיצג את
המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו אזור.
פנקסי כח-אדם ומצבות כח-אדם
.36
()1
()2
הקבלן מתחיב שבביצוע העבודה ינוהלו ,לשביעות רצונו של המפקח ,פנקסי כח-
אדם שירשם בהם שמו ,מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד ,וכן ימי עבודתו,
שעות עבודתו ושכר עבודתו.
הקבלן מתחיב להמציא למנהל ולמפקח לפי דרישה את פנקסי כח אדם לשם
ביקורת ,וכן להכין ולהמציא למפקח ,לפי דרישתו ולשביעות רצונו ,מצבת כח-
אדם חודשית ,שבועית ויומית ,שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם,
סוגיהם והעסקתם.
רווחת העובדים
.37
הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים ,המועסקים בביצוע העבודה ,מלוא תנאי העבודה וסביבת
העבודה על חוקי בטיחות העובד ורווחתו ועפ"י כל דין ומבלי לגרוע מהאמור ,הקבלן
מתחייב כי ידאג ל סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה לשביעות רצונו
של המפקח ,וכן מגורים נאותים במידת הצורך.
פרק ו' -ציוד חמרים ומלאכה
אספקת ציוד ,מתקנים וחמרים
.38
()1
הקבלן מתחיב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים
והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.
()2
רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים
לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.
()3
הקבלן יבטח את החומרים שסופקו למקום העבודה לפי דרישת המנהל ,להנחת
דעתו ,לפי התנאים שיקבעו על ידו ובהתאם להוראות סעיף 19לחוזה.
()4
חומרים שהקבלן חייב לספקם ,רשאי המנהל להורות שישתמש הקבלן בביצוע
העבודה בחומרים שיסופקו על ידי חכ"א ,ושתמורתם תנוכה מהסכומים
המגיעים לקבלן.
()5
הותנה במפורש שחכ"א תספק את חומרי העבודה ,כולם או מקצתם ,וסופקו
החמרים בהתאם לכך ,יחולו עליהם כללים אלה:
א .הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודה.
ב .כשהוכנסו חמרים מהחומרים האמורים למקום העבודה ,לא יהא הקבלן רשאי
להוציא אותם או חלק מהם ,ממקום העבודה ,אלא אם קיבל רשות מוקדמת
בכתב מאת המפקח.
ג .הקבלן מתחיב שהחומרים האמורים ,כולם או מקצתם ,לא יוחלפו בחמרים
אחרים ,אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.
ד .הקבלן מתחיב להחזיר לחכ"א את החומרים שסופקו על ידי חכ"א ושלא
השתמש בהם לביצוע העבודה וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים לפי
הוראות המפקח.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 31()6
לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם ,לפי פיסקה (( )5ד) דלעיל ,חייב
הקבלן לשלם מיד לחכ"א תמורתם סכום שיקבע ע"י המנהל ,בהתאם למחירי השוק
ביום מתן תעודת ההשלמה .אולם אם נדרש הקבלן להחזיר את החומרים או עודפם
לפני השלמת העבודה ,תקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק במועד התשלום; על
אף האמור לעיל ,תקבע כאמור תמורתם של מלט ושל כל חומר אחר העלול
להתקלקל לפי מחירי השוק ביום מסירת המלט או החומר האחר לקבלן.
()7
הוקצבו לקבלן ע"י רשות מוסמכת על פי המלצת המנהל ,חומרים שחלים עליהם
פיקוח או הגבלות בקשר להקצבתם או חלוקתם ,יחולו עליהם הכללים
שבפסקאות (א)( ,ב) ,ו (ג) לסעיף קטן ( )5בסעיף זה .לא השתמש הקבלן בחומרים
שהוקצבו כאמור ,לביצוע העבודה מסיבה כל שהיא ,עליו להציע אותם למכירה
לחכ"א במחיר הקרן בתוספת הוצאות ההובלה למקום העבודה .לא קנתה חכ"א
את החומרים תוך 30יום מיום ההצעה כאמור ,יוכל הקבלן להשתמש בחומרים
למטרה אחרת ,בהסכמת הרשות המוסמכת ,שהקציבה את החומרים.
()8
לצורך סעיף זה ,דין דלק ושמנים שמשתמשים בהם בביצוע העבודה להפעלת ציוד
מכני כבד ,כדין חומרים.
()9
הקבלן מתחיב ,לא יאוחר מתאריך יום התחלת העבודה בצו התחלת העבודה
לאגור את החומרים במקום העבודה או להבטיח את אספקתם לפי לוח זמנים
שיגיש הקבלן ,או שייקבע ע"י המנהל.
38א' .מימון עבור אספקת חומרים
ביקש הקבלן מחכ"א מימון עבור חומרים על חשבון החוזה ,תהא חכ"א רשאית
()1
לאשר לקבלן ,לפי שיקול דעתה הבלעדי מימון בשיעור עד 10%מהיקף החוזה,
ובלבד שהקבלן ימציא לחכ"א ערבות בנקאית צמודה למדד מחירי התשומה בבניה,
להנחת דעתה של חכ"א ,בגובה המימון שישולם לקבלן.
ערבות זו תכלול גם את ההתייקרות האמורה בסעיף קטן ( )2להלן.
()2
למימון שישולם תתוסף התייקרות בשיעור ההתייקרות המחושבת על פי האמור
בסעיף 65להלן.
בחישוב ההתייקרויות ,בעת אישור המימון ובעת החזרתו ,תעוקר השפעת שינוי
המדד עקב עבודה בשעות הקיץ ,אלא אם נקבע במפורש שהמדד לצורך חוזה זה
יהיה המדד המלא ,ללא עיקור השפעת שעות קיץ.
()3
המימון יוחזר בניכוי אחוז קבוע ,בשיעור אחוז המקדמה ,מכל חשבון שיאושר
לפני חישוב ההתייקרויות ,עד להחזר מלא של כל סכום המימון ששולם .המימון
יוחזר במלואו ,בכל מקרה לפני המועד שנקבע בחוזה לגמר העבודה.
()4
בעת חישוב ההתייקרות המגיעה ,ינוכה סכום החזר המימון השוטף מהיתרה
לתשלום בכל חשבון לפני חישוב ההתייקרות ,כך שההתייקרות תחושב על היתרה
בלבד.
חומרים וציוד במקום העבודה
.39
()1
בסעיף זה "חומרים" פירושו :חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה
למטרת ביצוע העבודה והשלמתה ,לרבות אביזרים ,מוצרים ,בין מוגמרים ובין
בלתי מוגמרים ,וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה.
()2
חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע
העבודה והשלמתה ,יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור ,לבעלות חכ"א.
()3
חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה ,למטרת ביצוע העבודה
והשלמתה ,אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח
בכתב .ניתנה תעודת השלמה לעבודה על פי סעיף ,)1( 52יחזרו הציוד והמבנים
הארעיים ועודפי חמרי הבניה לרשותו של הקבלן ,והוא יוציאם ממקום העבודה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 32()4
כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן ( )6לסעיף זה או הורה
המפקח בכתב ,שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים ( )1ו )3( -אינם נחוצים עוד
לביצוע העבודה ,רשאי הקבלן להוציאם ממקום העבודה ועם פסילתם או מתן
הוראה כאמור ,חדלים החומרים מלהיות בבעלות חכ"א.
נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים ,חייב הקבלן להוציאם בהקדם
אפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור .נמנע הקבלן מלעשות כן ,רשאית
חכ"א ,לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 7ימים ,למכרם ,ולאחר שתנכה
ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם ,תזכה חכ"א את חשבון הקבלן
בכל העודף שיוותר.
()5
הקבלן אחראי לשמירתם הביטוחה של הציוד והחומרים ,והוא רשאי להשתמש
בהם לצורך ביצוע החוזה ,אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 68
רשאית חכ"א להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף ,וזכות השימוש
של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות חכ"א על פי סעיף ,68כאמור.
()6
אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים
וציוד כלשהם ,והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.
טיב החומרים והמלאכה
.40
()1
הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים,
בתכניות ובכתב הכמויות ,ובכמויות מספיקות.
()2
חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי ,יתאימו
בתכונותיהם לתקנים האמורים.
()3
הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנקבעו ונמצאו
כשרים לתפקידם על ידי המפקח.
()4
סופקו חומרים מסויימים על ידי חכ"א ,אין עובדה זו כשלעצמה גורעת
מאחריותו של הקבלן לגבי טיב העבודה.
()5
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים
והמלאכה שנעשתה וכן את הכלים ,כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים
לביצוע בדיקותיהם במקום העבודה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה,
הכל כפי שיורה המפקח.
()6
דמי בדיקת דגימות במעבדה לפי סעיף קטן ( )5יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על
2%מערך החוזה .כהוצאות שהוצאו עבור דמי בדיקת דגימות במעבדה כאמור
ייחשבו רק סכומים שהוצאו למעשה למטרה זו ,כנגד חשבוניות של מעבדה מוסמכת
ו/או מאושרת על פי חוק ,שהקבלן ימציא לחכ"א .לעניין זה לא יוכרו הוצאות
שהוצאו עבור בדיקות שתוצאתן שלילית ,ועבור בדיקות לאישור מקורות חומרים.
לא נוצל כל הסכום שהוקצב כאמור למטרת הבדיקות ,יוחזר העודף לחכ"א ע"י
הקבלן.
()7
נדרש הקבלן על ידי המפקח כאמור בסעיף קטן ( )5לבצע בדיקת דגימות בסכום
העולה על הסכום שנקבע לכך כאמור ,יחול ההפרש על חכ"א ,אלא עם נבעו
ההוצאות העודפות כאמור ,לדעת המנהל ,מאשמת הקבלן.
בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים
הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו את הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודה שנועד
()1
.41
להיות מכוסה ,או מוסתר ,ולא לכסותו ,אלא לאחר קבלת הסכמתו של המפקח.
הפר הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן זה ,יחשוף הקבלן ,על חשבונו הוא ,ועל פי
הוראות המפקח ,את החלק שהוסתר או כוסה ,ולאחר מכן ,ועל פי הוראות המפקח,
יחזירו הקבלן לתיקונו .לא מילא הקבלן את הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה,
רשאי המנהל לפעול לחשיפתו של החלק האמור ,ו/או להחזירו לתיקונו ,ולחייב את
הקבלן בגין כל ההוצאות הכרוכות בכך.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 33()2
הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע הקבלן למפקח
בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה ,והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק ,לבחון
ולמדוד את החלק האמור מהעבודה ,לפני כיסויה או הסתרתה.
()3
הקבלן יחשוף ,יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המפקח
לצורך בדיקתו ,בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעת רצונו של
המפקח .לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה ,רשאי המנהל
לחשוף ,לקדוח קידוחים ולעשות חורים ,בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירו
לתיקונו ,ולחייב את הקבלן בגין ההוצאות הכרוכות בכך.
()4
ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ( )3תחולנה על הקבלן ,פרט אם
קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן ( ,)1והבדיקות הוכיחו שהמלאכה
בוצעה כהלכה ,לשביעות רצונו של המפקח.
()5
הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן ,ושחכ"א נאלצה להוציאן ,רשאית חכ"א
לנכותן מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן תהיה רשאית לגבותן
מהקבלן בכל דרך אחרת.
סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה
המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,מזמן לזמן ,תוך כדי מהלך העבודה:
()1
.42
א .על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה ,בתוך תקופת זמן אשר תצוין
בהוראה ,בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.
ב.
()2
()3
על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים
האמורים בפסקה (א).
על סילוקו ,הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהוא מהעבודה ,שהוקם
ג.
על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים ,או במלאכה בלתי מתאימה ,או
בניגוד לתנאי החוזה.
כוחו של המפקח לפי סעיף קטן ( )1יפה לכל דבר ,על אף בדיקה שנערכה על ידי
המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.
לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן ( ,)1תהא חכ"א רשאית
לבצעה על חשבון הקבלן ,והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה
וחכ"א תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא,
וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
פרק ז' -מהלך ביצוע העבודה
התחלת ביצוע העבודה
הקבלן יתחיל בביצוע העבודה מתאריך שיקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב ,שתיקרא
.43
"צו התחלת עבודה" וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה
שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף ,11פרט אם קיבל מאת המפקח
הוראה מפורשת בניגוד לכך.
העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן
.44
לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודה ,או בשעת מתן אותה הוראה ,יעמיד המנהל
לרשות הקבלן את מקום העבודה או חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועה של העבודה
והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף .11לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות
הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים ממקום העבודה ,הכל כפי שיידרש לביצוע העבודה
בהתאם ללוח הזמנים האמור.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 34מועד השלמת העבודה
.45
()1
הקבלן מתחיב להשלים את העבודה תוך התקופה שנקבעה בהצעת הקבלן
שמניינה יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המנהל בהוראתו להתחלת ביצוע
העבודה.
()2
הוראות סעיף קטן ( )1לסעיף זה ,תהיינה כפופות לכל תנאי מפורט בחוזה לגבי
השלמתו של כל חלק מסוים מהעבודה.
()3
ניתנה ארכה להשלמת העבודה ,או קוצר המועד להשלמת העבודה ,בהתאם לסעיף
46להלן ,יוארך או יקוצר המועד להשלמת העבודה בהתאם לכך.
הארכה או קיצור של התקופה להשלמת העבודה
.46
()1
פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון
לצורך קביעת מועד השלמת העבודה ,או המחייבת את ביטולה של חלק
מהעבודה או הפסקתה לפי סעיף 50לחוזה ,רשאי המנהל ,לאחר שמיעת טיעוני
הקבלן ,לקבוע בה את השינוי במועד השלמת העבודה.
()2
נגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי כח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת
המנהל לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב,
רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת העבודה והמנהל יקבע את שיעור
הארכה בפקודת שינויים בתנאי כי:
א.
הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר 30
יום מיום תום התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה.
ב.
הקבלן יהא חייב להביא ראיות ,לשביעות רצונו של המנהל ,לרבות יומן
העבודה ,שהתנאים האמורים אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה.
עבודה בשעות היום בימי חול
.47
()1
()2
פרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר ,לא תעשה עבודה בביצוע העבודה
בשעות הלילה או בימי שבת ובמועדי ישראל ,ללא הסכמת המפקח מראש ובכתב.
אין הוראות סעיף קטן ( )1חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים,
ללא הפסקה או במשמרות רצופות ,או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת
להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודה ,ואולם במקרה של עבודה כזו על
הקבלן להודיע מיד למפקח על כל הנסיבות שבעבודה במפורש.
החשת קצב העבודה
.48
()1
אם יהיה צורך לדעת המנהל ,בכל זמן שהוא ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ,להחיש את
קצב ביצוע העבודה מכפי שנקבע תחילה ,יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבלן
והקבלן מתחיב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה בהתאם לדרישה
ולמלא אחרי כל יתר הוראות המנהל הנוגעות לעניין שעות העבודה ,ימי העבודה
ושיטות העבודה -זאת לרבות עבודה בשעות הלילה.
מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן ( )1ונגרמו לו כתוצאה מכך ,לדעת
המנהל ,הוצאה נוספ ת על אלה הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה,
חכ"א תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,להחזיר לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור
שיקבע על ידי המנהל בתוספת עד 12%עבור רווח והוצאות כלליות והוצאות מימון,
אם היו כאלה.
()3
לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן ( ,)1יחולו הוראות סעיף 68לחוזה
זה ,ובלבד שהקבלן לא ישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב
שנקבע תחילה.
()2
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 35פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים
.49
()1
אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה בהצעת הקבלן
בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף ,46ישלם הקבלן לחכ"א את
הסכום של ₪ 1,500על כל יום קלנדרי של איחור ,כפיצויים מוסכמים
וקבועים מראש על כל יום איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת כל שלב
משלבי העבודה ועד מועד השלמתה למעשה.
סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף )1( 65לחוזה ויוגדל
בשיעור עליית המדד ,בחודש שבו הסתיימה העבודה למעשה.
()2
חכ"א תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן ( )1מכל סכום
שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא מחכ"א ,וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך
אחרת ,תשלום הפיצויים או הניכויים ,אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן
מהתחייבותו להשלים את העבודה ,או מכל התחיבות אחרת לפי החוזה.
()3
תשלום הפיצויים האמורים בסעיף קטן ( )1יחול גם על כל יום קלנדרי של איחור
בהשלמת קטעים מסויימים של העבודה ,בהתאם ללוח הזמנים.
הפסקת עבודה ע"י חכ"א
.50
()1
הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה כולה או מקצתה ,לזמן מסוים או לצמיתות לפי
הוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא
יחדשה אלא אם ניתנה לו ע"י המנהל הוראה בכתב על כך .נמסרה לקבלן הוראה
לחדש את העבודה ,יהיה הקבלן חייב לחדש את ביצועה בתוך 14יום מקבלת
ההוראה כאמור.
()2
הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה ,לפי סעיף קטן ( ,)1ינקוט הקבלן
באמצעים להבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך ,לשביעות רצונו של המפקח.
()3
הוצאות ישירות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי
הוראות המנהל ,כאמור בסעיף קטן ( ,)1תחולנה על חכ"א ובלבד שהקבלן לא יהא
רשאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם תוך 30יום מיום קבלת הוראות
המפקח ,נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כנ"ל.
שיעור ההוצאות ייקבע על ידי חכ"א ,לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע
טענותיו.
()4
נגרמה הפסקת העבודה ,לדעת המנהל ,באשמת הקבלן ,תחולנה ההוצאות
שנגרמו לקבלן ,תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה ,על הקבלן.
()5
הופסק ביצוע העבודה ,כולה או מקצתה ,לצמיתות ,אחרי שניתן על ידי המנהל צו
התחלת עבודה על פי סעיף 43לחוזה והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה ,יהא
הקבלן זכאי לקבל מחכ"א את התמורה עבור העבודה שבוצעה בפועל ,עד למועד
הפסקת העבודה וכן פיצויים כמוגדר להלן בסעיף קטן ( ,)6וזאת לסילוק סופי
ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור ,ללא יוצא מן הכלל ,לרבות
הוצאותיו והפסד רווחים ,בכפוף לאמור להלן בסעיף קטן ( .)7לצורך קביעת ערך
העבודה שבוצעה בפועל ע"י הקבלן ,תעשנה מדידות סופיות לגבי העבודה או כל
חלק ממנה שביצועה הופסק ,הכל לפי העניין .ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי
הקבלן ,יקבע תוך 45יום מיום הפסקת העבודה.
()6
לצורך חישוב גובה הפיצויים ,כאמור בסעיף קטן ( )5יעודכן ערך החוזה בהתאם
להפרש המדדים שבין המדד בחודש הבסיסי ,כמוגדר בסעיף 62לחוזה ,לבין
המדד בחודש שקדם לחודש בו הופסקה העבודה( ,להלן "סכום החוזה המעודכן").
מסכום החוזה המעודכן יופחתו:
סכום השווה ל 25% -מסכום החוזה המעודכן ,וכן -
א.
סכום השווה לאחוזי הביצוע של העבודה עד למועד הפסקת העבודה.
ב.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 36מהיתרה שתיוותר ישולמו הפיצויים כדלקמן:
מ 10% -הראשונים של היתרה ,ישולם סך השווה ל 8% -מהם ( 8ש"ח לכל 100
ש"ח).
מ -10%הנוספים של היתרה ,לאחר הפחתת 10%הראשונים של היתרה ,ישולם סך
השווה ל 6% -מהם ( 6ש"ח לכל 100ש"ח).
מ 10% -הנוספים של היתרה ,לאחר הפחתת היתרות בגינן כבר שולם פיצוי כאמור,
ישולם סך השווה ל 4% -מהם ( 4ש"ח לכל 100ש"ח).
מ 70% -הנותרים של היתרה ,ישולם סך השווה ל 2% -מהם ( 2ש"ח לכל
100ש"ח).
למניעת ספק ,מוצהר בזה ,כי ביצוע החוזה בשיעור של 50%מהיקפו או יותר ,לא
יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם.
הפיצויים על פי סעיף קטן זה ישאו ריבית החשב הכללי מיום הפסקת העבודה ועד
למועד הנקוב להלן בסעיף קטן (.)10
()7
רואים את מחצית הסכום המתקבל בסעיף קטן ( )6כשיפוי הקבלן בגין
א.
הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה ,כולל הפסד
רווחים ,פרט להוצאות הקמת המתקנים כמפורט להלן ,ומחציתו השניה של
הסכום כשיפוי הקבלן בגין הקמת ופרוק של מתקני העזר ,דרכי גישה וכיוצא
בזה .אם יוכיח הקבלן ,לשביעות רצון המנהל ,כי הוצאותיו בסעיפים אלו (הקמת
המתקנים) ,עולות על מחצית הסכום שבסעיף קטן ( ,)6ישולם לקבלן ההפרש בין
מחצית הסכום שבסעיף קטן ( )6לבין הוצאותיו בפועל עבור הקמה ופרוק של מבני
עזר ,גדרות ,וכו' ,לרבות היסודות לנ"ל ,דרכי גישה ,קוי מים ומערכות אחרות וכן
עבודות ושירותי עזר (להלן " -המתקנים") ,הכל בתנאי שמתקנים אלה לא פורטו
בכתב הכמויות ובתנאי שעל הקבלן לבצעם ולהשתמש בהם לצורך ביצוע העבודות
על פי חוזה זה ,וזאת על פי ניתוח מחירים מפורט ,מנומק ,ומגובה במסמכים
מתאימים שהקבלן יגיש לאישור המפקח ,ובכפוף לאמור בסעיף קטן ב' להלן.
הוכיח הקבלן ,לשביעות רצון המנהל ,את הוצאותיו כאמור לעיל ,יהא זכאי
ב.
להחזר הוצאותיו הישירות בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה מתוך
ההיקף הכולל של החוזה .הוצאות אלו ישאו ריבית החשב הכללי ,מתאריך ביצוע
המתקנים ועד למועד הנקוב להלן בסעיף קטן (.)10
הופסק ביצוע העבודה ,כולה או מקצתה ,לצמיתות אחרי חתימת החוזה ,אך לפני
שניתן ע"י המנהל צו להתחלת העבודה כאמור ,יחולו הוראות סעיף קטן (,)6
ובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן רק רבע הסכום שנקבע על פי הוראות סעיף
קטן ( )6כאמור.
נגרמה הפסקת ביצוע העבודה לפי סעיפים קטנים ( )5עד ( )8באשמת הקבלן ,לא
יהא הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כאמור.
()10
הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים ( )7( ,)6( ,)5או ( ,)8ישולמו
לקבלן בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי לא יאוחר מ 60 -יום מיום הפסקת
()8
()9
א.
ב.
()11
()12
העבודה ,והוראות סעיף 63יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על תשלום
הסכומים האמורים.
הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקופה הנקובה בפיסקה (א) ,ישאו
הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור בסעיפים ( )6ו )7( -ריבית החשב הכללי עד
ליום הגשת החשבון הסופי .איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי ישאו
הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור ריבית החשב הכללי אך ורק עד ליום ה -
60מיום הפסקת העבודה.
הופסק ביצוע העבודה לפי סעיף קטן ( )5לעיל יועברו לרשות חכ"א באילת כל
החומרים שהוזמנו ע"י הקבלן לביצוע העבודה ואשר תמורתם שולמה ע"י חכ"א.
הפסקה זמנית של ביצוע העבודה ,שנמשכה יותר מ 12-חודשים רצופים ,רשאי
הקבלן לדרוש מחכ"א ,לאחר שחלפו 12החודשים האמורים ,לראותה כהפסקת
העבודה לצמיתות .בנסיבות אלה לא תהיה חכ"א חייבת למסור לקבלן את המשך
ביצוע העבודה ,אם תחודש בעתיד ,לאחר שנחשבה כהפסקה לצמיתות.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 37()13
()14
לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר עם הפסקת עבודה ,זמנית או
לצמיתות ,על פי סעיף זה ,והוא מסכים כי הפסקת עבודה כאמור תהייה בשיקול
דעתה הבלעדי של חכ"א .הקבלן מצהיר ומסכים כי הסכומים הנקובים בסעיף זה
כפיצוי על הפסקת עבודה מהווים פיצוי מלא והוגן וכי לא תהיינה לא כל טענות
ו/או תביעות בקשר עם סכומי הפיצויים.
על אף האמור מובהר כי זאת קצב התקדמות העבודות מותנה בקבלת תקציבים
מגורמי חוץ ,ולפיכך תהא רשאית החברה להודיע לקבלן במהלך ביצוע העבודות,
ובהתראה בת 30יום מראש ובכתב ,על סיום ההתקשרות בשל אי קבלת התקציבים
האמורים במועד .בנסיבות אלה והקבלן יסיים עבודתו במועד הנקוב בהודעה ,ויהא
זכאי לקבלת מלוא התשלום עבור העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הנקוב
בהודעה .הודיעה החברה על סיום ההתקשרות בנסיבות האמורות ,לא יהא זכאי
הקבלן לקבלת כל פיצוי ו/או תשלום ו/או תמורה מעבר לאמור ,והוא יהא מנוע
ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של
ההתקשרות.
על אף האמור ,רשאית החברה להודיע על הפסקה זמנית של העבודות (לתקופה
שאינה עולה על 90יום ובנסיבות האמורות של אי קבלת תקציבים) ,ובמקרה זה,
אם וככל שתחודש ההתקשרות ,יהא רשאי הקבלן להמשיכה מהשלב בו הופסקה,
בהתאם להוראות ההסכם .הקבלן יהא רשאי להודיע לחברה כי אינו מעוניין
להמשיכה ,ובמקרה זה ,תהא רשאית החברה לפנות לקבלן שהצעתו דורגה במקום
השני ,או לחילופין ,תהא רשאית לבצע את העבודות בכל מסגרת אחרת ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי .בכל מקרה יהא הקבלן מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות.
שימוש או אי שימוש בזכויות ע"י חכ"א
.51
()1
()2
הסכמה מצד חכ"א או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים,
לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
לא השתמשה חכ"א או המפקח בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים,
אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ,ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור
כל שהוא על זכויות וחובות לפי חוזה זה.
פרק ח' -השלמה ,בדק ותיקונים
תעודת השלמת העבודה
הושלמה העבודה -יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקה
()1
.52
העבודה תוך 7יום מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך 10יום מיום
שהתחיל בה.
מצא המפקח את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונו ,ייתן לקבלן
תעודת השלמה עם תום הבדיקה ,ואם לא ,ימסור לקבלן רשימת התיקונים
הדרושים ,לדעת המפקח ,והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי
המפקח .ואולם המפקח רשאי ,על פי שיקול דעתו ,לתת לקבלן תעודת השלמה גם
לפני ביצוע התיקונים האמורים ,כנגד קבלת התחיבות בכתב מהקבלן שיבצע
וישלים ,לשביעות רצון המפקח ,את התיקונים המפורטים ברשימה האמורה.
()2
אין האמור בסעיף קטן ( )1גורע מזכותה של חכ"א להחזיק בכל חלק שהוא
מהעבודה או להשתמש בו גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא
ניתנה תעודה השלמה ,והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה
תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.
()3
אם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים
לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודה ,או שהושלם חלק כלשהו
מהעבודות שחכ"א או מי מטעמה החזיקו בו ו/או השתמשו בו ו/או עומדים
להחזיק או להשתמש בו ,רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי אותו חלק של
העבודות ויחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק זה הוראת סעיף קטן (.)1
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 38בדק ותיקונים
.53
()1
הקבלן אחראי לכל נזק ,הוצאה או הפסד ,שיגרמו לחכ"א עקב ביצוע רשלני של
העבודה ו/או עקב ביצוע העבודה שלא על פי תנאי חוזה זה ,והוא מתחיב לפצות
ולשפות את חכ"א בעד כל נזק ,הוצאה או הפסד כאמור.
()2
אם לא נאמר אחרת במסמך ממסמכי החוזה ,תקופת הבדק פירושו :תקופה של 12
חודשים או תקופה אחרת שנקבעה במפרטים או בתנאים המיוחדים .מניינה של
תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת השלמת העבודה בהתאם לסעיף ,52או
במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של העבודה ,מתאריכי מתן התעודות
האמורות לגבי החלקים האמורים.
()3
נתהווה בעבודה ,תוך תקופה הבדק ,נזק או קלקול ,אשר לדעת המפקח נגרם
כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים ,חייב הקבלן לתקן או לבנות
מחדש כל נזק או קלקול כאמור ,הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של
המפקח ,ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ 3 -חודשים מתום
תקופת הבדק .הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון
שבוצע לפי סעיף 29לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל וכיו"ב ,ואשר נגרם ,לדעת המפקח,
כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.
()4
אין בסעיף קטן ( )3דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף .)2( 54
()5
ההוצאות הכרוכות במילוי התחיבות הקבלן לפי סעיפים קטנים ( )3ו ,)4( -יחולו
על הקבלן בלבד.
פגמים וחקירת סיבותיהם
.54
()1
התגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר
סיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח ,היה הפגם כזה שאין
הקבלן אחראי לו לפי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה והתיקון על חכ"א .היה
הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה על הקבלן ,וכן
יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו .אם הפגם אינו
ניתן לתיקון ,יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחכ"א.
()2
בנוסף לכל האמור בחוזה זה ,נתגלה פגם בעבודה תוך 5שנים אחר גמר תקופת
הבדק ,הנובע מביצוע העבודה באופן רשלני ו/או שלא בהתאם לתנאי החוזה ,יהיה
הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא ,ואם הפגם אינו ניתן
לתיקון .יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחכ"א ,ובשיפוי על כל תשלום בו
תתחייב חכ"א עקב כך.
אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים )2( 53ו )3( 53 -ו 54 -
.55
אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי הסעיפים ,))3( 53 ,)2( 53או ,54רשאית חכ"א
לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת ,ובמידה שההוצאות
האמורות חלות על הקבלן ,תהא חכ"א רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות,
מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא ,או לגבותו בכל דרך אחרת ,והכל בתוספת של
15%שייחשבו כהוצאות משרדיות.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 39 -
פרק ט' -שינויים ,תוספות והפחתות
שינויים
.56
()1
המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי לרבות :צורתה ,אופיה ,סגנונה,
איכותה ,סוגה ,גודלה ,כמותה ,גובהה ,מתאריה ,מיקומה וממדיה של העבודה וכל
חלק ממנה ,הכל כפי שימצא לנכון ,והקבלן מתחיב למלא אחר הוראותיו ובלבד
שערך כל השינויים לא יעלה על 50%מכלל היקף החוזה.
()2
הוראת המנהל על שינוי בעבודה לפי סעיף קטן ( )1תיקרא פקודת שינויים ותימסר
לידי הקבלן בכתב.
()3
פקודת שינויים ,שערך השינויים הכרוך בה -לרבות שינויים קודמים לפי פקודת
כנ"ל -עולה על 50%מהסכום הנקוב בחוזה ,תהיה חתומה ע"י יו"ר מועצת
המנהלים של חכ"א.
()4
פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים לרבות שינויים
קודמים לפי פקודות כנ"ל ,לא יעלה על 50%מהסכום הנקוב בחוזה.
הערכת שינויים
.57
()1
ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו עולה על 50%
מסכום החוזה כאמור בסעיף ,56ייקבע ,לפי בחירת המנהל ,באחת מהדרכים
הבאות.
א .על בסיס מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות ,שאפשר להתבסס עליו לצורך
קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים.
ב .בהתבסס על מהדורתו העדכנית של המחירון לעבודות פיתוח בהוצאת מינהל
תכנון והנדסה במשרד הבינוי והשיכון (להלן "מחירון משהב"ש").
ג .בהתבסס על "מחירון דקל" עם תוספת אילת ,ועם הנחה בשיעור ,20%ללא
תוספת "קבלן ראשי" וללא מקדמים של היקף הפרוייקט.
אם ,לדעת המנהל ,לא ניתן לפעול באחת השיטות הנ"ל ,ייקבע המחיר במו"מ בין
המנהל לקבלן ,בהתבסס על אסמכתאות מתאימות שהקבלן ימציא למנהל.
()2
ערכו של שינוי העולה על 50%מסכום החוזה ,כאמור בסעיף ,56ייקבע במשא ומתן
בין המנהל והקבלן.
()3
הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי.
()4
בקביעת מחירי היחידות החסרים במשא ומתן בין המנהל והקבלן כאמור בסעיף
קטן ( )2יילקחו בחשבון ,בין היתר ,תעריפי שכר העבודה שיקבעו על ידי האיגוד
המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון בתוספת
הוספות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור ,אלא אם נאמר אחרת במסמכי
החוזה .כמו כן יילקחו בחשבון מחירי החומרים שנקבעו מזמן לזמן ע"י כל רשות
מוסמכת ובהעדר קביעה כזאת לגבי חומרים בסיסיים ,המחירים הנקובים בטבלה
החודשית המתאימה לחומרים בסיסיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הרווח וההוצאות הכלליות לא יעלו על .12%אם פרסמה חכ"א מכרז לביצוע
עבודות שאינן כלולות בחוזה וההתקשרות עם קבלני המשנה נעשתה ישירות עם
חכ"א או באמצעות הקבלן ו/או אם העבודות הן עבודות פיתוח והמחירים לביצוען
נקבעו על פי חוזים שנחתמו בעבר עם קבלני משנה לביצוע עבודות דומות ,התוספת
לה זכאי הקבלן בגין עבודות קבלני המשנה תהיה בתנאי המכרז האמורה ,לא
נקבעה תוספת זו בתנאי המכרז האמורה ,תקבע התוספת במשא ומתן בין הצדדים
ובתנאי שתוספת זו לא תעלה על .12%
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 40()5
קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי
מחייב את העלאת שכר החוזה ,יודיע למנהל בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש
העלאת שכר החוזה כאמור .עברו שלושים יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי
שהקבלן פנה בכתב כאמור ,רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על
שכר החוזה.
תשלומי עבודה יומית
.58
()1
דרש המנהל בפקודת שינויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתו מן הראוי
שתעשה לפי עבודה יומית ,יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים ,והקבלן יבוא על
שכרו בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה והחומרים (במקום העבודה)
מפורשת ומנוגדת בחוזה ,השכר יחושב בהתאם לכללים המפורטים בסעיף )3( 57
דלעיל.
()2
ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע ע"י המפקח על יסוד רשימות
שינהל הקבלן ,לשביעות רצונו של המפקח ושל:
א.
ב.
ג.
ד.
כמויות החומרים שהושקעו בעבודה;
שמות העובדים ,מקצועותיהם ,סוגיהם במקצוע ,וכן ימי עבודה ,שעות
העבודה ושכר העבודה כולל הטבות סוציאליות ,ביטוח לאומי ותשלומי
חובה אחרים של כל עובד ועובד;
הוצאות הובלה;
הוצאות ציוד מכני כבד.
()3
הרשימות האמורות בסעיף קטן ( ) 2א' ,ג' ,ד' תמסרנה למפקח בשני עותקים בסוף
כל שבוע ,ורשימות העובדים האמורים בסעיף קטן ( )2ב' תמסרנה למפקח בשני
העתקים לאחר כל יום עבודה .אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח ,אם
ימצאנו ראוי לאישור ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.
()4
מחירי החומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בסעיף קטן ( )3לסעיף .57לא
יילקחו בחשבון תעריפי שכר עבודה ,העולים על תעריפי שכר העבודה שהונהג
מזמן לזמן ע"י האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים
במקצוע הנדון ,בתוספת ההטבות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור.
תשלומים עבור הטבות סוציאליות המשתלמות ע"י הקבלן יילקחו בחשבון רק
במידת ושיעורם אינו עולה על שיעור ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן
ע"י האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון.
רשימת תביעות
.59
()1
()2
()3
()4
הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש קלנדרי רשימה שתפרט את תביעותיו לתשלומים
נוספים שלא הותנה עליהם ,ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה
במשך החודש החולף.
תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן ( ,)1רואים את הקבלן
כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי ,פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור
על כוונתו להגיש את התביעה.
לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים
שלא הותנה עליהם ,בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה,
יראו את הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.
שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחו של סעיף קטן ( )4לסעיף .57
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 41 -
מדידות כמויות
.60
()1
()2
()3
()4
()5
()6
פרק י' -מדידות
הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודה ואין
לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.
הכמויות שיבוצעו למעשה לפי החוזה תקבענה על סמך מדידות שתעשנה ע"י
המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי
כמויות מפורטים ,שיוגשו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המפקח ,הכל לפי העניין .כל
המדידות תרשמנה ברשימות מיוחדות לכך ותחתמנה ע"י המפקח והקבלן.
לפני בואו למדוד את העבודה ,כולה או מקצתה ,ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן
על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו ,והקבלן מתחיב להיות נוכח במועד הנקוב
או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות
הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו
הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.
לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות ,רשאי
המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם ,ויראו את המדידות
כמדידותיהם הנכונות של הכמויות ,והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן .אולם,
אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על
כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור ,יידחה ביצוע
המדידות למועד מאוחר יותר ,שיקבע כאמור בסעיף קטן (.)3
נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות ,רשאי הוא לערער בכתב תוך
7ימים על כל כמות שנמדדה ,והמפקח ייקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות
האמורה מחדש .אם גם אחרי המדידה השניה יתגלו ניגודי דעות בין הקבלן לבין
המפקח ,יכריע בענין זה המנהל והכרעתו תהיה סופית.
הייתה העבודה כולה או מקצתה ,מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה
המדידות בהקדם ,לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו
צורך בדחייה.
סכומים ארעיים ומחירים נקובים של חומרים
.61
()1
()2
()3
סכום שהוכלל ברשימת הכמויות באורח ארעי גרידא ,ותואר בו במפורש כסכום
ארעי ,לכיסוי הוצאות ביצוע של חלק כלשהוא מהעבודה ,לא יוכלל בשכר החוזה.
ובאם בוצע חלק מהעבודה האמור ,יוכלל בשכר החוזה ערכו של חלק העבודה
האמור ,שיקבע בהתאם לסעיף 57במקומו של הסכום הארעי הנקוב.
מחיר יחידה שננקב בכתב הכמויות המבוסס על מחירים נקובים של חומרים
מסויימים שיש להשתמש בהם בביצוע היחידה ,יוחלף לצורך חישוב שכר החוזה
במחיר היחידה ,שיתקבל על ידי הצגת המחירים הממשיים של החמרים האמורים
(שנרכשו ע"י הקבלן לפי הוראות המפקח) במקומם של המחירים הנקובים.
הקבלן מתחיב להמציא למפקח לפי דרישתו ,כל הצעת מחירים ,חשבון ,שובר,
קבלה וכיו"ב ,הנוגעים להשפעתם של סכומים ארעיים או מחירים נקובים של
חומרים המופיעים בכתב הכמויות ,לפי סעיפים קטנים ( )2( ,)1על חישוב שכר
החוזה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 42 -
פרק י"א -תשלומים
תשלומי ביניים
.62
אם לא צויין אחרת בסעיף "תנאי תשלום" בפרק 00של המפרט המיוחד להלן ,יחולו
ההוראות הבאות על תשלומי הביניים:
().1
()2
()3
בין תאריך האחד לתאריך החמישה של כל חודש יגיש הקבלן לחכ"א חשבון חלקי
על העבודה שנעשתה בחודש החולף .החשבונות החלקיים ישולמו ע"י חכ"א תוך
שוטף 90 +יום מתום החודש הקלנדרי שבו הוגש כל חשבון ,דהיינו בתוך 90יום
מתום החודש הקלנדרי שבו הוגש החשבון ,אולם בכל מקרה לא יעלה סך כל
התשלומים ששולמו ע"י חכ"א לקבלן לפני הגשת החשבון הסופי על 85%מהיקף
חוזה זה לרבות כל התוספות המאושרת .מכל חשבון חלקי שיוגש ע"י הקבלן לפי
הוראות חוזה זה ויאושר לתשלום ע"י המנהל כמפורט ,תנכה חכ"א את החלק
היחסי בגין המקדמה ששולמה לקבלן עם חתימת חוזה זה ,אם שולמה מקדמה.
הוסכם במפורש ,שאישור חשבונות חלקיים ותשלומם לא ישמש כל הוכחה לאשור
מחיר שלא נכלל בחוזה ,או כהסכמה לקבלת חלקי העבודות שנכללו בחשבונות
חלקיים שאושרו ע"י המנהל.
אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור ,מעל למגיע לו ,יחזירם לחכ"א מיד עם דרישתם,
במקרה של פיגור בהחזר הסכום הנדרש ,ישלם הקבלן ריבית החשב הכללי על סכום
זה.
סילוק שכר החוזה
.63
()1
()2
שכר החוזה ייקבע סופית על יסוד המכפלות של מחירי היחידה שברשימת
הכמויות ,בכמויות שנמדדו לפי הביצוע בפועל ,בכפיפות להוראות סעיף 65של
חוזה זה ,בהוספת או בהפחתת ערכם של השינויים לפי הוראות השינויים.
רק לאחר מסירת העבודה המושלמת למנהל ,ולא יאוחר מ 30 -יום ממועד מסירת
העבודה כאמור ,הקבלן יגיש לאישור המפקח את החשבון הסופי ,ערוך כדין לרבות
חישובי הכמויות ויתר המסכמים והנתונים .המפקח יבדוק את החשבון בתוך 30
יום ממועד קבלתו מהקבלן יחד עם כל המסמכים הדרושים ,לרבות תכניות "לאחר
ביצוע" וחישובי כמויות ויעביר את החשבון הבדוק לאישור המנהל .החשבון הסופי
יאושר ע"י המנהל ,כפי שהוגש או בתיקונים שהוכנסו בו ע"י המפקח ו/או המנהל,
תוך 15יום מיום הגשתו למנהל ,אלא אם כן יתגלו חלוקי דעות ואז לא תחול
ההגבלה של 15יום כאמור.
לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי הערוך כדין לרבות חשובי הכמויות ויתר
המסמכים והנתונים ,תוך המועד האמור בסעיף קטן זה ,רשאי המנהל לערוך את
החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו ,וחשבון
סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ואושר על ידי המנהל ויחייב את הצדדים
לחוזה זה.
לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי הערוך כדין לרבות חשובי הכמויות ויתר
המסמכים והנתונים תוך 30יום מיום גמר העבודה והמנהל לא ערך את החשבון
בהתאם לסמכותו לעיל ,יטיל המנהל על מהנדס שאינו עובד חכ"א לערוך במקום
הקבלן את החשבון הסופי .המנהל ימציא למהנדס ,שמונה לפי האמור לעיל ,את כל
המסמכים ויתר הנתונים הנמצאים ברשותו .החשבון שיערך ע"י המהנדס שימונה,
יהיה סופי ויחייב את שני הצדדים וינהגו בו כאילו היה חשבון שהוגש ע"י הקבלן
ואושר ע"י המנהל.
השכר שישתלם ע"י חכ"א למהנדס שימונה לעריכת החשבון במקום הקבלן כאמור
לעיל ,יחול על הקבלן וישולם למהנדס שימונה ,מתוך היתרות המגיעות לקבלן,
מתוך החשבון הסופי או מתוך הערבויות שנתנו ע"י הקבלן לחכ"א.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 43()3
.44
משכר חוזה שנקבע ע"י המנהל ,יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו וכן כל סכום
אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה ,אם שולם ,ובניכוי כל
סכום קצוב המגיע לחכ"א מהקבלן עפ"י החוזה או עפ"י חוזה אחר בין חכ"א לבין
הקבלן.
הכספים המגיעים לקבלן עפ"י החוזה בהתאם לחשבון הסופי ,לאחר הניכויים
כאמור ,ישולמו לקבלן תוך 75יום מהיום שהחשבון הסופי יאושר ע"י המנהל
תנאי שהתשלום של החשבון הסופי יעשה כנגד מסירת ערבות בנקאית צמודה,
להבטחת טיב העבודה או ערבות טובה אחרת שתאושר ע"י המנהל וכנגד המצאת
הצהרת הקבלן על חיסול כל תביעותיו .שעור הערבות יהיה 10%מסכום החשבון
הסופי למשך כל תקופת הבדק.
סכום הערבות שתינתן בהתאם לאמור לעיל תהיה צמודה לאינדקס יוקר המחיה
כשהתאריך הקובע הוא מועד מתן הערבות.
באם יתגלה במסגרת סדרי המבדק הנהוגים בחכ"א ,הצורך לעריכת ברורים נוספים
לאחר אישור המנהל ,תהיה חכ"א רשאית לעכב חלק מהתשלום המגיע לקבלן למשך
30יום נוספים ,עד תום הברורים.
בוטל
.65תשלומי התייקרויות
אם לא נאמר אחרת במסמך ממסמכי החוזה ,תשלומי התיקרות ,ישולמו כדלהלן:
()1
"המדד" -מדד תנודות מחירי התשומה בבניה למגורים ,כפי שמתפרסם בכל חודש
ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,או לפי כל מדד אחר שנקבע ע"י חכ"א מראש,
המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כמפורט במסמך ב' לחוזה .לא
קבעה חכ"א מראש מדד אחר ,יהיה המדד הקובע מדד התשומה בבניה למגורים.
"מדד החודש הבסיסי" -המדד הנקוב בסעיף 4של מסמך ב' (הצעת הקבלן).
"תנודות במדד" -ההפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד בחודש בו
בוצעה העבודה עבורה זכאי הקבלן לתשלום לפי סעיף 62לעיל.
()2
מוסכם במפורש ,כי שום תנודות בשכר העבודה ,או במחירי החומרים אשר על
הקבלן לספקם לפי החוזה (כולל הוצאות הובלתם למקום העבודה) לא ישנו את
שכר החוזה ,אלא בהתאם לסעיף קטן ( )3דלהלן:
()3
א.
אם יחולו תנודות במדד יגדל או יקטן שכר החוזה בהתאם ,לפי החישוב
הבא :ההעלאה או ההפחתה של שכר החוזה תחושב לפי כל חודש לגבי
תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה באותו חודש ,בהתאם לשיעור
תנודות במדד ,בניכוי כל תשלומי הביניים הקודמים ששולמו לקבלן.
תשלום ההתייקרות יהיה בהתאם ללוח הזמנים סעיף )1( 11וגלישה מלוח
הזמנים לא תזכה את הקבלן בתוספת התייקרות ,בתקופת הגלישה.
ב.
נגרם עיכוב ע"י הקבלן בביצוע העבודה ,או ניתנה לקבלן ארכה לפי
דרישתו הוא להשלמת ביצוע העבודה ,פרט להארכה שניתנה בהתאם
לסעיף - 46במקרה של עליה במדד כל פריט שבוצע בעבודה לאחר תקופת
הבצוע החוזית ,ייחשב כאילו בוצע בחודש האחרון שעל הקבלן היה לבצע
את העבודה בהתאם לחוזה.
()4
()5
הוברר ,כי שכר החוזה שנקבע ע"י המנהל ,כאמור בסעיף ,63עולה על כל תשלומי
הביניים ששולמו לקבלן ,יראו את יתרת התשלום לפי מחירי החוזה המקוריים
המגיע לקבלן ,כעבודה בחודש האחרון של תקופת הביצוע החוזית.
נתנה חכ"א לקבלן מקדמה ,יצומצם או יבוטל שעור תשלום ההתייקרות ,הכל
כמפורט בסעיף 38א' (מימון עבור אספקת חומרים) לעיל ,או כפי שיפורט בתנאים
המיוחדים המצורפים כנספח לחוזה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 44מניעת רווח מופרז
.66
()1
היה למנהל יסוד להניח ששכר החוזה ששולם או שעומד להיות משולם לקבלן
מניח לקבלן רווח מופרז ,רשאי המנהל לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב
להמציא למנהל ,למפקח ולנציגיהם את כל הפנקסים ,החשבונות והמסכמים
האחרים ,הנוגעים לחוזה או לביצוע של פעולה כל שהיא הקשורה בביצוע החוזה.
וכן לתת כל ידיעות אחרות הן בעל פה והן בכתב ,שתידרשנה לביצוע החקירה.
()2
קבע המנהל כתוצאה מהחקירה כאמור ,כי לפי שיקול דעתו מניח שכר החוזה
רווח מופרז ,יופחת שכר החוזה כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתקבל על הדעת
בלבד ,כפי שייקבע ע"י המנהל ,והקבלן מתחיב להחזיר לפי דרישה כל סכום
שקיבל מעל לשכר החוזה המופחת כאמור.
()3
לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל על הדעת לפי סעיף זה ,יובאו בחשבון הרווחים
המקובלים אצל קבלנים אחרים ,שביצעו מבנים מטעם המדינה והרשויות
המקומיות בתנאים דומים.
()4
המנהל לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה ,לאחר תום 12חודש
מיום מתן תעודת סיום תקופת הבדק.
פרק י"ב -סיום החוזה או אי המשכת ביצועו
תעודת סיום החוזה
.67
()1
בתום תקופת הבדק ,ימסור המנהל לקבלן תעודה ,להלן ( -תעודת סיום החוזה,
ראה מוסף א' לחוזה) ,המאשרת כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה
ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.
()2
מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחיבות הנובעת
מהחוזה ,אשר מטבע הדברים נמשכת היא לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.
סילוק יד הקבלן ממקום העבודה וביטול ההסכם עם הקבלן
.68
()1
חכ"א תהיה רשאית לבטל את ההסכם עם הקבלן ,וכן לתפוס את מקום העבודה
ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמה ,או באמצעות קבלן
אחר ,או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד ,המתקנים או
בכל חלק מהם ,שבמקום העבודה ,או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש
בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחכ"א מהקבלן לפי החוזה ,בקרות אחד או
יותר מן המקרים המנויים להלן:
א.
כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או שהפסיק את ביצועה ולא ציית תוך
7ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה ,או
כשהסתלק מביצוע העבודה בכל דרך אחרת;
ב.
כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מדי כדי להבטיח את השלמתה
במועד הקבוע בחוזה ,או במועד שהוארך להשלמתו ,והקבלן לא ציית תוך 7
ימים להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה,
שמטרתם להבטיח את השלמת העבודה במועד הקבוע בחוזה ,או במועד
שהוארך להשלמתו;
כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה
לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות;
ד.
כשהקבלן הסב את החוזה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,או שהעסיק קבלן
משנה בביצוע העבודה ,בלי הסכמת חכ"א בכתב;
ג.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 45ה.
כשהקבלן פשט את הרגל ,או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים ,או כשעשה
סידור עם או לטובת נושיו ובגוף מאוגד ,כשהגוף בפירוק (פרט לפירוק
ללא חיסול עסקים ,לשם יצירת גוף מאוגד אחר);
ו.
כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן ,או אדם אחר בשמו של
הקבלן ,נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,דורון ,או טובת הנאה
כלשהיא בקשר לחוזה ,או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה;
ז.
כאשר הקבלן הפר חוזה זה הפרה יסודית;
הפרת הוראות סעיפים 33 ,13-19 ,11 ,3א 53 ,45-48 ,38 ,37 ,35 ,ו54-
תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
ח.
כאשר הקבלן הפר חוזה זה הפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה
תוך 7ימים מתאריך דרישת חכ"א בכתב ,לתקן את ההפרה;
()2
הוצאות השלמת העבודה כאמור ברישא לסעיף קטן ( )1יהיו על חשבון הקבלן
והוא ישא ,בנוסף להוצאות האמורות ,בתוספת של 15%מהן ,כתמורה להוצאות
משרדיות.
()3
תפיסת מקום העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן ( ,)1אין בהם
משום ביטול החוזה ע"י חכ"א.
()4
תפסה חכ"א את מקום העבודה בהתאם לסעיף קטן ( ,)1יודיע על כך המפקח
לקבלן בכתב תוך 30יום ,ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק העבודה
שבוצעה עד למועד תפיסת מקום העבודה ואת פירוט החומרים ,הציוד והמתקנים,
שהיו במקום העבודה באותה שעה.
()5
תפסה חכ"א את מקום העבודה כאמור בסעיף קטן ( ,)1והיו בו חומרים ציוד או
מתקנים ,רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום העבודה
את החומרים ,הציוד והמתקנים או כל חלק מהם ,ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו
תוך 14יום ,רשאית חכ"א לסלקם ממקום העבודה על חשבון הקבלן ,לכל מקום
שייראה בעיניה ולא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרם להם.
הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של חכ"א להשתמש בחומרים ,בציוד
ובמתקנים ,או למסרם כאמור בסעיף קטן (.)1
()6
נתפס מקום העבודה ,לא תהיה חכ"א חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר
לחוזה ,אלא בכפוף לאמור בסעיף קטן ( )7להלן.
()7
עלה אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זכאי לו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו
(להלן -אומדן שכר החוזה) על הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים
ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום העבודה ושל הוצאות השלמת העבודה ובדקו,
שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאשרו ע"י המפקח (לרבות בתוספת האמורה
בסעיף קטן ( ))2ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לחכ"א מחמת כל דחייה בהשלמת
העבודה ומחמת נזקים אחרים ,תהיה חכ"א חייבת בתשלום ההפרש שבין אומדן
שכר החוזה ל בין הסכום הכולל כאמור ,ובלבד שהפרש זה לא יעלה על סכום הכולל
של ערך אותו חלק העבודה שהקבלן ביצע עד למועד תפיסת מקום העבודה ע"י
חכ"א ושל ערך החומרים ,הציוד והמתקנים שנתפסו במקום העבודה ושחכ"א
השתמשה בהם או שנמסרו על ידיה ,הכל כפי שייקבע על ידי המנהל.
()8
עלה הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת
מקום העבודה ,על הוצאות השלמת העבודה ובדקה ,שייקבעו על יסוד חשבונות
סופיים שיאשרו ע"י המנהל ,לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן ( ,)2ושל פיצויים
על נזקים שנגרמו לחכ"א מחמת כל דחייה בהשלמת העבודה ומחמת נזקים אחרים
על אומדן שכר החוזה ,יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל
כאמור לבין אומדן שכר החוזה.
()9
הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות חכ"א לפי סעיף 39ולא לגרוע מהן.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 46 -
()10
קיזוז
.69
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד נוסף ו/או אחר ,לו תהא זכאית חכ"א
לפי החוזה ו/או לפי הדין.
חכ"א רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה מהקבלן על
פי חוזה זה ,או על פי חוזה אחר שבינה לבין הקבלן ,ובין כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן
לחכ"א .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של חכ"א לגבות את החוב האמור בכל דרך
אחרת.
אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה
אם יתגלה בכל זמן שהוא ,שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או
()1
.70
מקצתה מפאת מלחמה ,או כל סיבה אחרת ,שאין לקבלן שליטה עליה ,יפנה
הקבלן לחכ"א וחכ"א תיתן לקבלן אישור בכתב ,כי אמנם אין אפשרות להמשיך
בביצוע העבודה כולה או מקצתה ,והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע
לאי המשכת ביצוע העבודה כאמור.
()2
הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה לפי סעיף
קטן ( )1יהיה ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור ,בהתאם
למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ופקודת השינויים .נוסף לזה ישולם
לקבלן סכום שיקבע בהתאם לאמור בסעיף 50של החוזה.
()3
תשלום הסכום האמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן ,כולל תביעות
פיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.
()4
לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודה כולם או מקצתם ,ממקום העבודה
או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המפקח לפי סעיף קטן ( .)1רשאית
חכ"א לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמה או בכל דרך אחרת,
והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת ,15%שיחשבו כהוצאות משרדיות,
ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המפקח לכיסוי חלק מתקבל על הדעת מההוצאות
האמורות שיש לזקפו על חשבון חכ"א.
ביול החוזה
הוצאות ביול חוזה זה ,אם יידרש ,חלות על הקבלן.
.71
מס ערך מוסף
למחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה יתוסף מס ערך מוסף ,כשיעורו
.72
באילת.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 47 -
מכרז/חוזה מ1/2015/
ערבות
אנו הח"מ:
________________________ .1
________________________ .2
________________________ .3
שהננו בעלי המניות בתאגיד הקבלן ובעלי עניין בו כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך ,ערבים בזה
אישית בערבות בלתי מותנית ובלתי מוגבלת למילוי כל התחייבויות הקבלן כלפי החברה הכלכלית
לאילת (חכ"א) בע"מ על פי החוזה הנ"ל.
חרף האמור בכל דין ,ערבותנו זו תעמוד בתוקפה ,אף ללא צורך בפניה קודמת לנערב ,ולא תהא
ניתנת לביטול ,אלא בהסכמת החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ ,מראש ובכתב.
שם
__________________
___________________
___________________
ת.ז.
__________________
___________________
___________________
___________________
___________________
חתימה _________________
ערב 1
ערב 2
ערב 3
אימות חתימות :אני הח"מ ,עו"ד ______________________ מס' רשיון __________ מאשר
בזאת כי ערב ,1ערב 2וערב 3לעיל,חתמו בפני על מסמך זה ,אחרי שזיהיתי אותם כדין.
_____________________
חתימת עו"ד
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 48מוסף א'
חוזה מ - 1/2015/שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים שלב ד' באילת
תעודת סיום למבנה מס'(........שם המבנה)
אל:
____________________________________________________________________
מאת :החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ
על פי סעיף 67של חוזה זה ,אני מאשר בזאת ,כי העבודה במבנה מס'(.........מס' שם המבנה) ,בוצעה
והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ,לשביעות
רצוני המלאה.
השם______________________ :
התפקיד___________________ :
תאריך_______________ :
חתימה____________________ :
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 49מוסף ב' למסמך ג'
נספח ב'
תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן
.1
על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה,
במשך כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף .עם זאת ,את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות
המוצר על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות
אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה ,על נספחיו.
.2
ביטוחי הקבלן הנערכים המפורטים בנספח ב' 1אישור ביטוחי הקבלן (פרק א' העבודות)
להלן ,יכללו ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי המזמין ,העירייה,
מנהליהם ,עובדיהם ו/או כל אדם אחר הבא בשמו של המזמין ו/או מטעמו ,וכן כלפי כל
הקבלנים ,המתכננים ,והיועצים הקשורים בביצוע העבודות ,ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על
זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
.3
פוליסות האחריות כלפי צד שלישי הנערכות על ידי הקבלן (כפופות על פי העניין לסעיף
"אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח.
.4
פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות כאמור
יורחבו לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח
העבודות מטעמם בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן
ו/או קבלני משנה מטעמו – הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' .)1
.5
כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי ,במפורש ,כי רכוש המזמין ו/או העירייה
שבו פועל הקבלן ,למעט רכוש המבוטח או שיכול היה להיות מבוטח על פי פרק א' "העבודות"
בסעיף 1לנספח אישור ביטוחי הקבלן ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן והנמצא
בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן ,ייחשב כרכוש צד שלישי ,לעניין ביטוח זה .למען הסר
כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל הקבלן
במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי.
.6
היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן,
מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור .בכל ביטוח
רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או
העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ,אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
בזדון.
.7
במועד חתימת חוזה זה ,כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,הקבלן
ימציא למזמין את אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' )1בנוסח המצורף כשהוא חתום כדין על
ידי חברת הביטוח (בנוסחו המקורי) .מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום
כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.
.8
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין ,לא יאוחר ממועד
חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,מכתב הצהרה
לפטור מאחריות המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח
העבודות מטעמם לנזקים בהתאם לנוסח "הצהרה -פטור מאחריות לנזקים" ,המצורף לחוזה
זה ומסומן כנספח ב' ( 2בנוסחו המקורי) ,כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
.9
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין ,לא יאוחר ממועד
חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,נספח תנאים
מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח ב' ( 3בנוסחו
המקורי) ,כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 50.10
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה ,ובמקרה בו העבודות נשוא
חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן ,מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי
קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים
ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב' .)1
.11
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או
מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין מעשה או מחדל בביצוע
העבודות נשוא חוזה זה ,לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה ,והוא יהיה אחראי
לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או
מפקח העבודות מטעמם בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם ,במישרין ו/או בעקיפין,
עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו
מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
.12
הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן אשר נערכות כמפורט
בנספח ב' זה (תנאים כלליים לביטוחי הקבלן) לרבות האמור בנספח ב' ( 1אישור ביטוחי
הקבלן) לעיל ולהלן ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי המזמין
ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם כדי לממש
את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך ,לרבות הצטרפותו לתביעה של המזמין ו/או
העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ,על פי פוליסות
הביטוח ,אם יידרש לכך על ידם.
.13
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו ,מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי
איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם למפורט בנספח ב' זה (תנאים כלליים לביטוחי הקבלן)
לרבות האמור בנספח ב' ( 1אישור ביטוחי הקבלן) לעיל ולהלן ,מתחייב הקבלן לפנות באופן
מידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי
לאתר לבדיקת הנזק .מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו
ככל הנדרש ,לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.
.14
ב נוסף לאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו
מיד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות .הקבלן מתחייב לשאת בכל
ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והמזמין מתחייבת להעביר אל הקבלן את
הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק ,וסכום זה בלבד .למען הסר ספק מובהר כי הקבלן
יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח (לרבות ההשתתפות
העצמית) וכי המזמין ו/או העירייה לא יהיו חייבים לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות
כאמור.
.15
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה ,מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח על פי פרק
א' בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות ,בגין נזקי רכוש ,ישולמו ישירות למזמין ,אלא אם
הורה אחרת בכתב למבטח .מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה.
תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור ,בשלמותו ,לשביעות רצון מנהל
העבודה ו/או המפקח מטעם המזמין ,או שטרם קיבל מהמזמין תשלום עבור העבודה שניזוקה
,מתחייב המזמין להורות למבטח בכתב על תשלום תגמולי הביטוח ישירות לידי הקבלן עד
לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק.
.16
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות בסעיף
19לפרק ה' (אחריות וביטוח) בחוזה (ביטוחי הקבלן) לעיל ,לרבות המפורטים בנספח ב' 1
(אישור ביטוחי הקבלן) להלן ,יודיע הקבלן על כך בכתב למזמין .הקבלן מתחייב לשתף פעולה
עם המבטח ו/או המזמין וו/או העירייה /או מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות על פי
הפוליסה ,וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין ו/או העירייה ו/או מי מטעמם לנהל המשא ומתן
בעצמה.
.17
מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות ,על הקבלן
מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או
המזמין ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 51.18
הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמין ו/או
העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ,יהא הקבלן
אחראי לנזקים שיגרמו למזמין ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות
מטעמם ,באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות,
כלפיהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור.
.19
כל מחלוקת בין הקבלן לבין המזמין ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו בדבר עלות תיקון
נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים
מטעם חברת הביטוח .
.20
כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמין ו/או
העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם באופן מלא
בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי
מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו
ו/או קבלני משנה מטעמו.
.21
ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח הנערך על-
ידי המזמין ו/או העירייה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו/או העירייה ,לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף 59לחוק
חוזה הביטוח התשמ"א – 1981ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המזמין ו/או העירייה
וכלפי מבטחיהם.
.22
ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' )1יכללו תנאי מפורש על
פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנותם לרעה במשך תקופת
ביצוע העבודות נשוא חוזה זה (להלן" :תקופת הביטוח") ,אלא אם כן תישלח למזמין ,הודעה
בכתב ,באמצעות דואר רשום ,שישים ( )40יום מראש על כוונתו לעשות זאת .וכי לא יהיה
תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה שכאלו לגבי המזמין ו/או העירייה ו/או
מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם אם לא נשלחה הודעה בכתב
כאמור לעיל ובטרם חלוף שישים ( )40הימים ממועד משלוח ההודעה.
.23
בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן למזמין כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם
בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל ,כאמור בסעיף 22לעיל ,מתחייב הקבלן לערוך את
אותו הביטוח מחדש ולהמציא למזמין אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הצמצום או
השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.
.24
הקבלן מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או העירייה
ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין נזק שהוא זכאי
לשיפוי בגינו ,או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף ( 1פרק א' ביטוח
העבודות) לאישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב' ,)1ו/או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות
הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או בהתאם לנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את המזמין ו/או
העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות
לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה .,ובלבד שהאמור לעיל בדבר
פטור מאחריות ,לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
.25
מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה אחרת בחוזה זה
בדבר פטור מאחריות כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או
מפקח העבודות מטעמם .למען הסר כל ספק מובהר כי האמור בסעיף זה ( )25מתייחס לנזקים
הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.
.26
מוסכם בזה במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,המצאתם ו/או בשינויים ,כדי להטיל
אחריות כלשהי על המזמין ו/או העירייה ו/או על מי מטעמם ו/או להוות אישור בדבר
התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה
או על פי כל דין.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 52.27
לא יאוחר מ( 7 -שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן לחזור
ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף 7לעיל ,בגין הארכת תוקפם לתקופה
נוספת ,הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן ,במועדים הנקובים ,מדי
תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיו.
.28
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוחי הקבלן" חתום כדין על ידי מבטחי
הקבלן (בנוסחו המקורי) כאמור בסעיפים 7ו ,27 -והצהרות חתומות על ידי הקבלן ,כאמור
בסעיפים 10ו 11 -לעיל ,מהווים תנאי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או
הצהרות כאמור בהתאם לחוזה ,המזמין יהיה רשאי למנוע מן הקבלן את תחילת ו/או המשך
ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,וזאת בנוסף לכל סעד השמור למזמין ו/או לעירייה עפ"י החוזה
או הדין.
.29
מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב' )1ו/או בבדיקתו
ו/או אי בדיקתו ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם ,טיבם,
תוקפם ,היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות
כלשהי על המזמין ו/או העירייה ו/או על מי מהבאים מטעמם.
.30
למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח והצהרות הקבלן במועד כאמור לעיל לא
תפגע בהתחייבויותיו /או לא תגרע מאחריותו של הקבלן על-פי חוזה זה על נספחיו ,לרבות,
ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן ,והקבלן מתחייב לקיים את
כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או ציוד
לאתר בשל אי הצגת האישורים במועד .בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על
ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.
.31
הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על-פי סעיף ( 1פרק א' ביטוח
העבודות) באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב' ,)1מעת לעת ,כדי שישקף תמיד את מלוא
השווי של העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר עם חוזה זה.
.32
למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח
המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח ,הינם דרישה מינימאלית המוטלת
על הקבלן ,ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או
גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם .הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע
מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או
עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הק שור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי
הביטוח המינימאליים כאמור.
.33
המזמין ו/או מי מטעמו רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את אישורי הבטוח שיומצאו על ידי
הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על ידי המזמין על מנת
להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו.
.34
הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמין ו/או מי מטעמו ביחס לאישורי הבטוח
וזכותו לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל ו/או פוליסות הקבלן,
אינה מטילה על המזמין ו/או על מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לביטוחים
כאמור ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל
חבות שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה ונשוא כל דין.
.35
הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ,לשלם את דמי הביטוח
במלואם ובמועדם ,לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים
ולהמציא ,לבקשת המזמין בכתב ,אישורים על תשלומי הפרמיה ,לדאוג ולוודא כי פוליסות
ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי
החוזה על נספחיו.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 53.36
בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה ו/או אי קיום
בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא
יפגעו בזכויות המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח
העבודות מטעמם על פי ביטוחים אלו.
.37
לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה במלואם או
בחלקם ,יהא המזמין רשאי ,אך לא חייב ,ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין,
לערוך את הביטוחים במלואם או בחלקם תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של
הקבלן .ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן על כוונתו לעשות כן 14יום מראש ובכתב .כל סכום
שהמזמין שילם או התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד למזמין על פי דרישתו הראשונה.
לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמין על פי סעיף זה ,המזמין יהא רשאי לנכות סכומים אלו
מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
.38
בנו סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב
הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי
וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,באופן מקרי
או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים
הנ"ל.
.39
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות
והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) וכל הצווים,
התקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,
באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,לרבות אלה שיועסקו באופן
מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה ,מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי
החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם השירותים נשוא חוזה זה.
.40
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה ,מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות
החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת
בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר ביצוע העבודות.
.41
ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא
תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים .למעט
במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.
.42
הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המזמין ו/או העירייה ו/או מנהל ו/או מפקח
העבודות מטעמם ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר
מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.
.43
הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע
העבודות.
.44
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר
מסירתן ,לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם
מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים
שנחתמו בין מי מהם לבין המזמין .המזמין מתחייב להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות
כנ"ל.
.45
למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח בגין הביטוחים
הנערכים על פי האמור בסעיף " 19ביטוח על ידי הקבלן בפרק ג' "השגחה נזיקין וביטוח"
למסמך ג' "נוסח החוזה" לרבות המפורטים נספח ב' זה (תנאים כלליים לביטוחי הקבלן)
ונספח ב' ( 1אישור ביטוחי הקבלן) לרבות ההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה
כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד ,ובכל מקרה לא על
המזמין ו/או העירייה ו/או על מי מטעמם.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 54.46
מובהר בזאת כי כל הוראה בנספח ב' זה (תנאים כלליים לביטוחי הקבלן) בקשר לביטוח אינה
באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו
כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.
.47
בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי
המזמין יהיה רשאי לעכב כל סכום לו הינו זכאי על פי תנאי נספח ב' זה (תנאים מיוחדים
לביטוח) לרבות המפורט בנספח ב' ( 1אישור ביטוחי הקבלן) ,מהתמורה העומדת לזכות הקבלן
בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיע על כך לקבלן ,בכתב( 7 ,שבעה) ימים
מראש.
מוסכם בזה על המזמין כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם
למוסכם על ידי המזמין ,יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמין (באם
נגרמו) בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח ,כאמור.
.48
מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות נספח ב' זה (תנאים כלליים
לביטוחי הקבלן) ,כולן או חלקן ,מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 55נספח ב' 1
תאריך __________
לכבוד
החברה הכלכלית לאילת חכ"א בע"מ (להלן " :המזמין")
פארק התעשייה אילתם
מבנה אמת"ל 2
ת.ד1582 .
אילת 88115
א.ג.נ,.
הנדון :אישור ביטוחי הקבלן
בקשר עם מכרז מס' מ 1/2015/שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים באילת שלב ד' (הלן " :העבודות")
שם המבוטח
:
_______________________________________ (להלן" :הקבלן").
אנו ___________________ חברה לביטוח בע"מ ,החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה
שמיום __________ ועד ליום _____________( ,שני התאריכים נכללים ולהלן" :תקופת הביטוח")
על שם הקבלן את פוליסות הביטוח המפורטות להלן:
.1
ביטוח
עבודות
קבלניות
פוליסה מס' __________________
שווי
העבודות:
________________ש"ח
שם
המבוטח:
הקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או המזמין ו/או העירייה.
תנאי הכיסוי
הביטוחי:
מוסכם בזה כי היקף הכיסוי הינו בהתאם לכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה
הידוע כ " -ביט מהדורה ,"2012או שווה לו ,הנהוג במועד תחילת תקופת
הביטוח.
ביטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם החוזה
שבנדון לרבות מתקנים ,חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות ,כולל בין היתר
נזקים לציוד קל ,כלי עזר ,חומרים בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או הבאים
מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות
המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו ,כמפורט להלן ,למשך כל תקופת הביטוח.
פרק א'
העבודות:
הביטוח לפי פרק א' כולל את ההרחבות כדלקמן :
.1אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה ,גניבה ושוד ,בתוקף.
.2
.3
.4
.5
.6
מתקנים ,ציוד קל ,ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך
ביצוע העבודות עד לסך 150,000ש"ח ולא מעל 20,000ש"ח לפריט.
רכוש עליו עובדים בגבול אחריות של 10%משווי העבודות או 150,000ש"ח הגבוה
מביניהם.
רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות של 10%משווי העבודות או
150,000ש"ח הגבוה מביניהם .
הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של 10%מגובה הנזק או 150,000ש"ח הגבוה
מביניהם.
הוצאות מהנדסים ,אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות של 10%משווי העבודות או
150,000ש"ח הגבוה מביניהם.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 56.7
נזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות של 10%משווי
העבודות או 150,000ש"ח הגבוה מביניהם.
נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים.
.9
סיכוני רעידת אדמה ,נזקי טבע.
.8
.10תקופת תחזוקה רגילה של 12חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של 12חודש.
.11הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות שלא יפחת מסך של
150,000ש"ח.
מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישולמו
ישירות למזמין ,אלא אם הורה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן.
פרק זה כולל תנאי מפורש ,לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי המזמין ו/או
העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ובלבד שהאמור
בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו/או
פרק ב' צד
עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחריותו של הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה
שלישי:
המועסקים על ידו בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון ,בשל מעשה ו/או
מחדל רשלני בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן ,פגיעה או נזק לגופו ו/או
לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה
או נזק למזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח
העבודות מטעמם.
10,000,000ש"ח (במילים :עשרה מיליון שקל ישראלי חדש) לאירוע ,לתובע
גבולות
ובמצטבר לתקופת הביטוח.
האחריות :
פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ :-אש,
תנאים
התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,ציוד חפירה ,פריקה וטעינה של כלי רכב,
מיוחדים :
חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה ,עבודות בגובה ו/או בעומק ,זיהום
תאונתי מקרי ובלתי צפוי ,מתקנים סניטאריים פגומים ,מהומות ,פרעות ,שביתה
והשבתה (למעט נזקי טרור) ,הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים
שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי).
הכיסוי הביטוחי לפרק ב' כולל הרחבות מפורשות בדבר:
.1חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי
כהגדרתו בפקודת התעבורה ושאין חובה חוקית לבטחו ,בגבול אחריות בסך 1,000,000
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
.2חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו
המידית ,מוגבל עד לסך 650,000ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח( ,מעבר לגבולות
האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית).
.3נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים.
.4נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של 250,000ש"ח למקרה
ובמצטבר לתקופת הביטוח.
.5רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של 500,000ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת
הביטוח.
בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש המזמין ו/או העירייה רכוש שבוטח או
הרחבה
שיכול היה להיות מבוטח על פי פרק א' "העבודות" ,ולמעט אותו חלק של רכוש
מיוחדת:
שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן ,ייחשב לצורך
ביטוח זה כרכוש צד שלישי.
למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל הקבלן ו/או
מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 57תנאי מיוחד:
פרק ג' חבות
מעבידים:
גבולות
האחריות :
הרחבה
מיוחדת :
תנאי מיוחד:
.2
אחריות
מקצועית:
החל מיום
הכיסוי
הביטוחי:
גבולות
האחריות:
תנאים
מיוחדים:
ביטוח זה הורחב לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם (להלן" :יחידי המבוטח") בגין אחריות
שעלולה להיות מוטלת על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו
לרבות קבלנים וקבלני משנה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך
הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
ביטוח חבות מעבידים בגין אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש)
ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם ,1980כלפי כל העובדים
המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות קבלנים,
קבלני משנה ו/או עובדיהם (במידה והקבלן ייחשב כמעבידם) ,בגין מקרה מוות
ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית (להלן " :מקרה ביטוח")
שייגרמו למי מהם במשך תקופת הביטוח תוך כדי ועקב ביצוע עבודתם.
20,000,000ש"ח (במילים :עשרים מיליון ש"ח) לתובע ,לאירוע ובמצטבר
לתקופת הביטוח.
ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר עבודות בעומק או בגובה ,שעות עבודה
ומנוחה ,חבות הקבלן כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם (היה והקבלן ייחשב
כמעבידם) ,פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על פי החוק.
ביטוח זה הורחב לכסות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם היה ונקבע ,לעניין קרות מקרה ביטוח
כלשהו ,כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים
על ידי הקבלן.
פוליסה מס' ____________________ .
ועד ליום
__________
(שני התאריכים נכללים)
______
____
ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או
דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך
תקופת הביטוח ,בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של
כל אדם ו/או כל גוף שהוא שמקורם במעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו/או
מנהליו ו/או עובדיו בגין העבודות בקשר עם החוזה שבנדון ,ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק למזמין ו/או העירייה ו/או למנהליהם ו/או
לעובדיהם.
2,000,000ש"ח (במילים :שני מיליון ש"ח) לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת
הביטוח.
ביטוח זה הורחב לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או
2.1
עובדיהם בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב
מעשה ו/או מחדל רשלני מצד הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת
מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או
מנהליהם ו/או עובדיהם.
ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש,
2.2
איחור ,השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה ,כמו כן
הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות הקבלן עקב אובדן מסמכים וחבות
הנובעת מטעות ,רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הקבלן.
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה
2.3
רטרואקטיבי מיום __________ .
כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 6חודשים ,לאחר תום
2.4
תקופת הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק
כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 58.3
חבות
המוצר:
החל מיום
הכיסוי
הביטוחי:
פוליסה מס' ____________________ .
(שני התאריכים נכללים)
____________
______ ועד ליום
ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים
פגומים ,התש"ם ,1980בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח,
בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן
ו/או מי מטעמו בקשר עם החוזה (להלן" :המוצר") ,לכל אדם ו/או גוף כלשהו
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות למזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או
עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם.
2,000,000ש"ח (במילים :שני מיליון ש"ח) לאירוע ,לתובע ובמצטבר לתקופת
גבולות
הביטוח.
האחריות :
ביטוח זה הורחב לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או
3.1
תנאים
עובדיהם בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב
מיוחדים:
המוצר וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין ו/או
העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה
3.2
רטרואקטיבי מיום __________ .
כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 6חודשים ,לאחר תום
3.3
תקופת הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק
כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.
.4תנאי מיוחד :מוסכם בזה כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית וחבות
המוצר הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפים.
הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם
5.1
.5כללי :
ראשוניים וקודמים לכל ביטוח אשר נערך על-ידי המזמין ו/או העירייה
וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף
ביטוחי המזמין ו/או העירייה ,לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור
בסעיף 59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981 -ולרבות כל טענת
"ביטוח כפל" כלפי המזמין ו/או העירייה וכלפי מבטחיהם.
כמו כן ,הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו וגם או לא
5.2
ישונו לרעה ,במשך ת קופת הביטוח בקשר עם החוזה שבנדון אלא אם
תישלח למזמין הודעה כתובה בדואר רשום ( 60שישים) יום מראש וכי
לא יהיה תוקף לביטול ו/או לשינוי לרעה שכאלו לגבי המזמין ו/או
העירייה ו/או מנהליהם אם לא נשלחה לידי המזמין הודעה בכתב
כאמור לעיל ובטרם חלוף ( 60שישים) הימים ממועד משלוח ההודעה.
הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח
.5.3
וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד ,ובכל מקרה לא על המזמין
ו/או העירייה ו/או מי מטעמם לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל
ו/או מפקח העבודות מטעמה.
הננו מאשרים בזאת כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי
.5.4
איזו מהפוליסות המפורטות לעיל ,לא יפגעו בזכותם של המזמין ו/או
העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות
מטעמם לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
במפורש באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
בכבוד רב,
(חתימת המבטח)
(חותמת המבטח)
(שם החותם)
(תפקיד החותם)
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 59 -
מסמך "ב "2
הצהרה על מתן פטור מאחריות
תאריך __________ :
לכבוד
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן" :חכ"א")
ו/או עיריית אילת (להלן" :העירייה")
הנדון :הצהרה על מתן פטור מאחריות
בקשר עם מכרז מס' מ 1/2015/שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים באילת שלב ד' (הלן " :העבודות")
הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודתנו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או חשמלי
בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר
המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון (להלן" :הציוד").
על אף האמור בהצהרה זאת ,הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:
.1הננו פוטרים את חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או
מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר
מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם
העבודות ,כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
.2הננו פוטרים את חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או
מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד
המוזכר לעיל ומוותרים על שיבוב כלפי חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או
עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי
מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
.3הננו פוטרים את חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או
מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או
קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על
ידי ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו או לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט
כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
.4היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים
על ידנו ,בניגוד לאמור לעיל ,ו/או צד שלישי כלשהו ,הננו מתחייבים לשפות את
חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות
מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.
.5הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני
הנדסי ו/או ציוד חפירה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות ,כאמור בסעיף
הביטוח לחוזה ,במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום
__________ לביצוע העבודות שבנדון.
.6הרינו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות
מקצועית וחבות המוצר ,כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב’ 1לחוזה),
במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום
__________ לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.
ולראיה באנו על החתום:
(חתימת המצהיר)
(שם החותם)
(תפקיד החותם)
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 60נספח ב' 3
הנדון :תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום
תאריך __________ :
לכבוד
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן" :חכ"א")
ו/או עיריית אילת (להלן" :העירייה")
א.ג.נ,.
הננו מאשרים בזאת ,כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו ,מותנה בקיום
הנוהל שלהלן:
.1
.2
.3
.4
.5
המונח "עבודות בחום" פירושו :ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך ,הלחמה קשה ורכה,
עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך ,זיפות ואיטום) ,עבודות קידוח ,השחזה ,חיתוך בדיסק,
הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות.
ככל שנבצע "עבודות בחום" ,נמנה אחראי מטעמנו (להלן " -האחראי") שמתפקידו לוודא כי
לא תבוצענה עבודות בחום ,שלא בהתאם לנוהל זה.
בטרם תחילת ביצו ע העבודות בחום ,יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא
הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ,ברדיוס של 10מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום,
כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק ,כגון שמיכת
אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.
האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן " -צופה אש") ,המצויד באמצעי כיבוי
מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.
ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה ,כי אש או ניצוצות
אינם מתפתחים לכלל שריפה.
על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה ,לפחות 30דקות מתום ביצועה ,תוך
.6
שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.
מובהר ,כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויבים על פי
כל דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.
הנני מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.
ולראיה באנו על החתום
(חתימת המצהיר)
(שם החותם)
(תפקיד החותם)
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 61מכרז מ1/2015/
לביצוע שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים באילת שלב ד'
"המפרט הכללי"
המפרט הכללי לצורך מכרז/חוזה זה הוא "המפרט הכללי לעבודות בנין" (הספר הכחול) בהוצאת
הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הביטחון ,משרד הבינוי והשיכון ואחרים ,במהדורתו
האחרונה במועד חתימת החוזה (להלן "המפרט הכללי") ,ובפרט הפרקים הבאים והפרקים
הקשורים אליהם:
- 00מפרט כללי -מוקדמות
- 01מפרט כללי לעבודות פירוק ,הריסה ,עבודות עפר
- 02מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר
- 04מפרט כללי לעבודות בנייה
- 05מפרט כללי לעבודות איטום
- 06מפרט כללי לנגרות אומן ולמסגרות פלדה
- 07מפרט כללי למתקני תברואה
- 08מפרט כללי לעבודות חשמל
- 14מפרט כללי לעבודות אבן
- 18תשתיות תקשורת
- 19מסגרות חרש
- 40מפרט כללי לעבודות פיתוח האתר
- 41מפרט כללי לעבודות השקייה וגינון
- 42מפרט כללי לריהוט חוץ
- 44מפרט כללי לגידור
- 50משטחי בטון
- 51מפרט כללי לסלילת כבישים ורחבות
- 57מפרט כללי לעבודות מים ,ביוב ותיעול
המפרט הכללי אינו מצורף לתיק מסמכי המכרז ,והקבלן יכול לראותו ולהוריד אותו באתר
האינטרנט של משרד הבטחון:
http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/SapakInfo/MifratBinuy.aspx
בכל מקום שבו נאמר במסמכי המכרז "המפרט הבין משרדי" או "הספר הכחול" או "מפרט משרד
הביטחון" הכוונה היא למפרט הכללי ,כהגדרתו לעיל.
הצהרת הקבלן:
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה במהדורתם האחרונה,
ק ראם והבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו
בכפיפות לדרישות בו .הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
תאריך_____________ :
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 62מסמך ה' -
(מפרט טכני מיוחד)
עבודה מ - 1/2015/לביצוע שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים באילת שלב ד'
מפרט טכני מיוחד
פרק - 00מוקדמות
00.1
תאור כללי של העבודות :
במסגרת מכרז/חוזה זה ,יבוצע שידרוג רחובות ,משעולים ,כיכרות חניות וכו'
א.
בתחום השיפוט של אילת.
במסגרת השידרוג יבוצעו העבודות הבאות (מקצתן או כולן):
ב.
עבודות הכנה ,פרוק ושינויים במתקנים קיימים עבודות עפר. עבודות תימוך. עבודות מצעים. עבודות אבני שפה וריצופים. עבודות אספלט. עבודות תימרור וצביעת כבישים. עבודות תאורה. עבודות גינון ,השקיה ,נטיעות עבודות שידרוג נופי ,לרבות ריהוט רחוב ,פרגולות וכו'. עבודות מים (כולל צנרת לקולחים) עבודות ביוב עבודות שונות משלימות.הערה :לא כל סוגי העבודות המפורטות לעיל יבוצעו בכל אחד מקטעי/מבני השידרוג .סוגי
העבודות לביצוע בפועל בכל מבנה יימסרו לקבלן יחד עם צו התחלת העבודה לאותו מבנה.
00.2חלוקת העבודה ל"מבנים" גיאוגרפים
תשומת לב הקבלן מוסבת לכך שעבודות השידרוג יחולקו ל"מבנים" לפי חלוקה גיאוגרפית
של הרחובות ,המשעולים ,החניות הכיכרות וכו' ,המיועדים לשידרוג .לכל "מבנה" ,שיוקצה
תקציב לביצועו ,ינתן "צו התחלת עבודה" נפרד .לכל מבנה יגיש הקבלן חשבון נפרד .תקופת
הבדק לגבי כל מבנה תחושב ממועד סיומו ומסירתו הסופית של אותו מבנה לעירייה .סדר
ביצוע השידרוג במבנים השונים ,ייקבע ע"י החברה בהתחשב בהקצאות תקציביות ובצרכים
העירוניים.
00.3לוח זמנים לביצוע
פרק הזמן להשלמת ביצועו של כל מבנה ,יירשם בצוו התחלת העבודה לאותו מבנה
ויחושבו לפי הכללים האמורים להלן:
תקופת הביצוע של כל מבנה ,תכלול את תקופת ההתארגנות ,אשר מיד אחריה יתחיל הזכיין
בעבודה .תקופת הביצוע ,תחושב כדלקמן:
למבנה שהיקפו הכספי המשוער עד 6 - ₪ 500,000שבועות ,מתאריך צו התחלת העבודה
לכל מבנה.
לכל ₪ 250,000נוספים או חלק מהם ,עד לסך כולל של 1מליון - ₪תוספת 2שבועות
לכל ₪500,000נוספים ,מעל 1מליון ₪ועד לסך כולל של 2מליון -₪תוספת 2שבועות
לכל ₪ 250,000או חלק מהם ,מעל 2מליון - ₪תוספת 1שבוע
מודגש כי בפרוייקטים של הקמה ו/או שדרוג ככרות בלבד ,שיבוצעו כיחידת בצוע נפרדת
(ולא במסגרת שדרוג של רחוב המסתעף מהכיכר) ,פרקי הזמן עפ"י היקפי הביצוע דלקיל
יוקטנו במחצית ,מה שמחייב עבודה ריצפה במשמרות וכולל עבודה בלילות ובסופי שבוע.
המונח "שבוע" מתייחס ל – 7ימים קלנדריים רצופים ,דהיינו ל 7-ימי לוח ,כולל שבתות,
חגים ,ימי שבתון ,ימי גשם,ימי הפסקות עבודה בהוראת העירייה בתקופת החגים וכו'.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 63היקף המפרט
00.4
יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי ,לתכניות ולכתב הכמויות ,ועל כן
אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה
הנוסף במפרט זה.
שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים
00.5
על הקבלן לקחת בחשבון שבמקביל לביצוע עבודותיו נשוא מכרז/חוזה זה יעבדו במקום
קבלנים אחרים מטעם המזמין ,או מטעם גופים אחרים .הקבלן נדרש לשתף פעולה עם
הקבלנים האחרים ומבלי שתהיה לו עילה לתביעה כספית בגין שיתוף פעולה ותאום זה.
התאמת המפרטים הפרטים וכתב הכמויות
00.6
על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת מסמכי המכרז את כל ,הנתונים והאינפורמציה המובאים
בהם .בכל מקרה שתימצא טעות או סתירה בתכניות ,בנתונים ,במפרט הטכני ובכתב
הכמויות ,עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.
ערעורים על המידות שמסומנות בתכניות ,יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו
ביומן העבודה החלטת המפקח בנדון תהיה סופית ,לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על
סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות.
חומרים ,ציוד ועבודות
00.7
א.
ב.
כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות
לדרישות התקן הישראלי העדכני ובהעדרו -לדרישות התקן הבריטי .הם יתאימו כמו
כן ,לדגימות אותם חומרים אשר נבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם ע"י המפקח .חומרים
אשר לא יתאימו לנ"ל ,יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו ,וחומרים
מתאימים אחרים יובאו במקומם.
כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות ,טעון אישור המפקח לפני
התחלת הביצוע (אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד ,כולו או
בחלקו) .הציוד אשר לא יאושר ע"י המפקח ,יסולק מן המקום ע"י הקבלן ועל חשבונו
ויוחלף בציוד אחר מסוג שיאושר ע"י המפקח.
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות באורח מקצועי נכון ,בכפיפות לדרישות
התקנים הנ"ל ושביעות רצונו המלאה של המפקח.
עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות ,תקנות וכד' של רשות מוסמכת ,תבוצענה בהתאם
לאותן דרישות ,תקנות וכד' .המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על
התאמת עבודות לדרישות ,תקנות וכו' של אותה רשות ,והקבלן מתחיב להמציא אישור
כזה ,באם יידרש.
הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח מראש הן ביחס למקורות החומרים בהם יש
בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים .אולם ,מוסכם בזה במפורש ,כי בשום
פנים אין אישור מקור חומרים משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור.
הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר ,אם אין אותם חומרים
מתאימים לצרכי העבודה.
עם התחלת העבודה ,ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים ,על
הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים ,אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד
עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצרכי בדיקה.
החומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת
התאמתם לשימוש בביצוע החוזה הזה ,כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה
המאושרת ,תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום ,על
חשבון הקבלן.
הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות
המתקבלת על דעת המפקח .הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת,
כהגדרתה בסעיף 00.21ב' להלן ,ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 64ג.
00.8
אחסונם של החומרים וכלי העבודה יעשה ע"י הקבלן ועל אחריותו הבלעדית ,במקומות
שאושרו ע"י חכ"א .על הקבלן לדאוג על חשבונו לשמירה ולביטוח של החומרים
והכלים.
בדיקת התנאים בשטח ע"י הקבלן
א.
עם קבלת צו התחלת העבודה למבנה מסויים על הקבלן לסייר בשטח של אותו מבנה
ולוודא שכל תנאי השטח וכל הנתונים האחרים הדרושים להגשת הצעתו ברורים לו.
ב.
על הקבלן לדאוג לקבלת האישורים וביצוע התיאומים הנדרשים ,לפני ובזמן ביצוע
העבודות .פעולה זו היא באחריות הקבלן ועל חשבונו.
ג.
כל נזק שהקבלן יגרום לעבודות קבלנים אחרים ו/או למתקנים קיימים באתר שאינם
מיועדים לפרוק ,יתוקן ללא דיחוי ע"י הקבלן ועל חשבונו ,לשביעות רצונו המלאה של
המפקח .חכ"א לא תכיר בכל תביעות ,הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.
השגחה מטעם הקבלן
00.9
בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר בסעיף 13של מסמך ג' ,על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות:
בא כוחו של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים
והאדריכלים ,עם ותק מקצועי של ( 5חמש) שנים לפחות ,ובעל ניסיון מספיק ,לדעת חכ"א,
בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה .בא כוחו המוסמך של הקבלן יימצא באתר העבודה
במשך כל שעות העבודה ,לאורך כל תקופת הביצוע.
00.10אחריות הקבלן
א.
רואים את הקבלן כיודע את מטרת העבודה ,כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע
עבודות מסוג זה ,וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות ,המפרטים ,רשימת
הכמויות ,סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו ,וכי הוא בקיא בהם
ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.
לפיכך ,רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים
המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות ,טעות,
אי התאמה במידות וכו' .אשר עלולים לגרום ,לדעתו ,לכך שהמתקנים לא יפעלו
כראוי .לא עשה כך ,רואים אותו כאחראי בלעדי ,ועליו לשאת בכל האחריות הכספית
והאחרת.
ב.
רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה וישא בכל
ההפסדים שייגרמו ,אם ייגרמו ,עקב אופי העבודה וכמותה ,כתוצאה מהפרעות בלתי
נראות מראש ,משבירת צינורות מים או צינורות אחרים קיימים ,או מפגיעה
בתשתיות אחרות ,מהעובדה כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם התחלת
העבודה ,כתוצאה ממזג אויר ,כתוצאה מפעולות צד שלישי או מכל סיבה אחרת.
הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק
ממנה ,בין אם תבוצע על ידו ,ע"י פועליו ,שליחיו ,באי כוחו ,מורשיו ,או קבלני משנה
ופועליהם ,שליחיהם ,מור שיהם וכו' ואשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק
ממנה.
ג.
הקבלן מתחיב לבצע את העבודה תוך תאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הקבלנים
המבצעים בשטח ,לפי לוח זמנים שיתואם בכל שלב של העבודה ולהחזיר כל חלק של
המבנה ,לאחר השלמת עבודתו במבנה ,מתוקן בשלמות כפי שהיה לפני התחלת
עבודתו .האמור מתייחס לבנינים ,לכבישים ,למדרכות למתקני דרך שונים ,וכו'.
ד.
הקבלן מתחיב לתקן ,להחליף ולהחזיר למקומו על חשבונו ,כל נזק שנגרם בגלל שגיאה
בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח ,חומר בלתי מתאים או גרוע ,ביצוע העבודה שלא
בהתאם לחוזה ולמפרט ,או כל ליקוי אחר שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לו,
בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק תוך תקופת האחריות והבדק מיום קבלת העבודה.
דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 65 -
ה.
ו.
על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן המתקבל על הדעת ,שינתן לו ע"י המפקח .באם
לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת ,הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או
ע"י קבלן אחר ,על חשבון הקבלן הזכיין.
המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שיגרמו לו או
לנכות אותם מסכום כל שהוא אשר הוא חייב לקבלן ,או להפעיל את הערבות
המתאימה ,שניתנה לו ע"י הקבלן.
הקבלן מתחיב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בצרכי הפעילות האזרחית
הסדירה המתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולות ,על מנת למנוע תקלות והפרעות
מכל סוג שהוא .כן מתחיב הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה
שיש בה כדי להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב מכל הסוגים.
הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים ,על -קרקעיים ותת -קרקעיים .הקבלן
מצהיר ,כי כל נזק אשר ייגרם לאותם מבנים ומתקנים עקב פגיעה בהם תוך כדי ביצוע
עבודתו ,יתוקן על ידו ועל חשבונו ,לשביעות רצונו הגמורה של המפקח ,וכי במידה
ופגיעה מסוג זה תחייב תשלום הוצאות תיקון לגורמים אחרים ו/או תשלום פיצויים
מכל סוג שהוא ,ישא הקבלן בדמי אותן הוצאות ו/או אותם פיצויים במלואם.
00.11תנועה על פני כבישים קיימים
כל תנועה ,הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת ,תבוצע אך ורק באמצעות
כלי רכב וציוד מכני הנדסי מצוידים בגלגלים פניאומטיים .יש לוודא שגלגלי הרכב הם
נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב וציוד מכני הנדסי אינו מתפזר בזמן הנסיעה.
00.12אחריות למבנים קיימים ועבודה ליד מכשולים
על הקבלן להימנע מכל פגיעה במבנים ובצנרת הקיימים באתר ובקרבתו ואשר אינם
מיועדים לפרוק/הריסה ,וכן מכל הפרעה במהלך התקין של החיים היום יומיים במקום.
מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי ,על הקבלן לתקן בהקדם ועל חשבונו כל נזק ,אשר הוא
יגרום למבנים ולמתקנים קיימים.
על הקבלן האחריות הבלעדית לבדוק ולוודא את מקומם של כל המבנים ,הגדרות ,הקירות
והקווים העיליים והתת-קרקעיים ,בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים,
לשמור על שלמות יסודותיהם ולהימנע מכל פגיעה בהם וכן מכל הפרעה למהלך התקין של
החיים היום-יומיים במקום .מבלי לגרוע מן האמור ב"מפרט הכללי" ,על הקבלן לתקן
בהקדם על חשבונו כל נזק שייגרם ליסודות ,לבניינים ,למבנים ולמתקנים קיימים.
בכל מקרה של עבודה ליד מתקן ,יסוד ,מבנה ,קיר ו/או מערכות צנרת עיליות ו/או תת
קרקעיות או הצטלבות איתן יבצע הקבלן חפירת גישוש בידיים לגילויים ,יתמוך וידפן את
החפירה בדיפון מיוחד ויתמוך אותם וידאג לשלמותם ולהמשך פעולתם התקינה בהתאם
להוראות המפקח באתר והמפקח מטעם הרשות הנוגעת בדבר.
כל ההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות עפ"י סעיף זה תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה
השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד .כמו כן לא תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן
בגין עיכובים שנגרמו עקב מילוי דרישות סעיף זה.
00.13אספקת מים וחשמל
כל החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק ע"י הקבלן ,על אחריותו ועל חשבונו.
הקבלן יקבל את סידורי המים כמקובל בתאגיד המים והביוב עין נטפים .כל ההוצאות עבור
המים יחולו על הקבלן כולל התחברות לקו המים .בכל מקרה של תקלה העלולה להיות
באספקת המים ,יהיה על הקבלן לפתור את אספקת המים בכל דרך אחרת כגון הובלה
במיכליות .כל זאת על חשבונו של הקבלן ,ולא תוכר כל תביעה בנושא זה.
00.14אמצעי זהירות
הקבלן אחראי בלעדית לבטיחות העבודה והעובדים ונקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים
למניעת תאונות עבודה ,לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה ,הנחת קווי צינורות,
הובלת חומרים ,הפעלת ציוד כבד וכו'.
על הקבלן להקפיד לא להשאיר שום מכשולים בשטח שעלולים לגרום פגיעה בעוברי אורח,
לרבות יתדות וברזלי סימון ,חוטי סימון למיניהם וכו'.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 66הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע
העבודה ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה בעניינים אלו .הקבלן
יתקין ,מעקות ,גדרות זמניות ,אורות ושלטי אזהרה כנדרש ,כדי להזהיר את הציבור
מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של תעלות ,בורות ,ערימות עפר ,ערמות וחבילות
של חומרי סלילה וכו'.
הקבלן יתקין דרכי גישה זמניות ,פיגומים ,דיפונים ותמיכות ,מעקות ,גדרות זמניות ,אורות
מהבהבים ושלטי אזהרה כנדרש ,לרבות שמירה ,כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות
להיגרם בשל הימצאותם של חפירות ,בורות ,תעלות ,ערמות עפר ,פיגומים ,ערמות חומרים
ומכשולים אחרים באתר .לפני תחילת העבודה בכל קטע ושלב יעביר הקבלן למפקח לאישור
רשימה של כל אמצעי הזהירות ,הדיפון ,התמיכות והשלטים בהם בכוונתו להשתמש ,כולל
תכנון הנדסי מלא .מיד עם סיום יום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל
הבורות והחפירות ,לישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה
מביצוע העבודה.
כל משך העבודה ,בכלל ,ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובנייה בתוך החפירות למבנים
ובתוך התעלות באתר העבודה ,בפרט ,על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת
החפירה מפני מפולות והתמוטטויות ,כולל דיפונים ותמיכות ,גם כאשר החפירה נעשתה לפי
המפרטים והתוכניות ,ובמיוחד כאשר החפירות אינן מבוצעות על פי השיפועים הטבעיים,
והוראות התקן הישראלי לחפירות ליסודות .למטרה זו יהיה על הקבלן להעסיק ,על חשבונו,
יועץ קרקע מוסמך הבקי והמנוסה בסוג זה של העבודות וכן יועץ בטיחות שיאושרו מראש
ע"י המפקח.
תכנון כל אמצעי הדיפון והתימוך טעון חתימתם של יועץ הקרקע ושל יועץ הבטיחות אשר
יועסקו ע"י הקבלן ועל חשבונו .על הקבלן לדאוג להרחקת האדמה שנחפרה למרחק של
לפחות 2.0מ' משפת החפירה ,זאת כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה .כמו כן ,על הקבלן
ובאחריותו להבטיח ,על חשבונו ,אמצעי הגנה מירביים לעובדיו בעת ביצוע עבודות שונות
בתוך החפירה ובקרבתה ,להגנה מפני מפולות ,על ידי שימוש בתאי הגנה ,תמיכות ,כובעי מגן
וכד'.
הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים ,עקב אי נקיטת
אמצעי זהירות כנדרש ,והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה ,אשר תופנינה אליו .לעומת
זאת ,שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום של אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח
בין התובע או התובעים לבין הקבלן.
את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות ,בהסכמת
שני הצדדים ,או פתרון משפטי לסכסוך ביניהם .כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה
לעובד של הקבלן או לאדם אחר ,או תביעת פיצויים ממי שנפגע באתר העבודה ,תכוסה ע"י
הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה ,והמזמין לא ישא באחריות כלשהיא בנושא זה.
אין בהוראות סעיף זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לבטיחותם של עובדיו או
של כל אדם אחר העלול להיפגע כתוצאה מעבודתו של הקבלן.
לפני תחילת העבודה ובכל מקרה של ספק באשר לביצוע תקין ומלא של אמצעי הזהירות
כמפורט במסמך זה יזמין הקבלן ,על חשבונו ,את מפקח הבטיחות של משרד העבודה לקבלת
חוות דעת ואישור ויבצע את כל הנחיותיו.
בכל מקרה ,גם אם לא מפורט הדבר בכתב הכמויות ,רואים את העלות הכוללת של העבודות,
הציוד והחומרים המתחייבים מנקיטת אמצעי זהירות כמפורט לעיל ככלולים במחירי
היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד.
לא ישולם בנפרד בגין נקיטת אמצעי הזהירות הנדרשים ושחלקם מתוארים לעיל ויש
לראות את מחירם ככלול במחירי הסעיפים השונים בכתבי הכמויות.
00.15הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים
הקבלן ינקוט ,על חשבונו ,בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על האתר במשך כל תקופת
הביצוע ועד למסירתו למפקח ,מפני הנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה ,שיטפונות ,רוח,
שמש וכו' .במיוחד ינקוט הקבלן ,על חשבונו ,לשביעות רצון המפקח בכל האמצעים
הדרושים להגנת האתר מפני גשמים ,או מפני כל מקור מים אחר ,כולל חפירת תעלות זמניות
להרחקת המים ,החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת התעלות הזמניות
לפני מסירת העבודה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 67כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.
כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל ,הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן
אם לא עשה כן ,יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בלי דחוי ,לשביעות רצונו הגמורה של
המפקח.
00.16סמכויות המפקח
א.
האמור להלן בא להוסיף ,אך לא לגרוע או להחליף את האמור בשאר סעיפי המפרט.
ב.
המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש לפי מיטב הבנתו את התכניות,
המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות בהם .בכל
מקרה ,המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.
ג.
המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או
צריכות להתבצע.
ד.
הקבל ן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה ,כולה או חלקה ,לקבלני
משנה .אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן
לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה.
ה.
המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים ,עם הפסקות בינים ,ללא
תוספת מחיר לקבלן .המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת על החלטתו לקבוע
סדר עדיפויות בביצוע העבודות השונות ,והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם
לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.
ו.
המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא ,אם לדעתו הקבלן חורג
מדרישות החוזה ו/או הנחיות המפקח ,או עם לדעתו נחוץ הדבר ,לפי מיטב כללי
המקצוע ,כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו .מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן
אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו ,הכל לפי תנאי החוזה.
ז.
הקבלן ינהל יומן עבודה .ביומן יירשמו מדי יום ביומו פרטים על מהלך העבודה ,תאור
העבודה ,מספר העובדים בשטח ,סוגי הכלים המבצעים את העבודה ,תוצאות של
בדיקות ,הוראות המפקח והערות או הסתייגויות הקבלן .צורתו המדויקת של ניהול
היומן תקבע ע"י המפקח .הקבלן או בא כוחו חייב לחתום על היומן בכל יום ויום .אין
בהסתייגויות שרשם הקבלן ביומן כדי לשחרר אותו מחובת ביצוע הוראות
המפרט ,התכניות או המפקח ,ואין הן יכולות לשמש כעילה למניעת חתימה ביומן.
הוראות המפקח ביומן מחייבות את הקבלן ,בין שנכח בעת כתיבתן ובין אם לא ,גם
אם לא נמסרה לו על כך ולו גם הודעה בע"פ.
00.17תכניות וכתבי כמויות לביצוע
א .עם קבלת צו התחלת עבודה למבנה מסוים ,הקבלן יכין תכניות מדידה מפורטות של
המצב הקיים בקנ"מ 1:250של אותו מבנה ,וימסור אותה למפקח .המפקח יסמן על גבי
תוכנית המדידה את הנחיותיו לביצוע העבודה באותו מבנה ויחתום על התוכנית .עפ"י
התכנית החתומה ע"י המפקח יכין קבלן כתב כמויות של העבודות באותו מבנה ,על
בסיס ספריית הסעיפים ומחיריהם ,אשר בכתב הכמויות שבחוזה ויגישו לאישור
המפקח .כתב הכמויות הזה ,כפי שיאושר וייחתם ע"י המפקח ,ישמש בסיס לביצוע
העבודות באותו מבנה ולהתחשבנות בגינן.
במבנים אלה לא יהיה בדרך כלל שינוי מהגבהים הקיימים ומהשיפועים הקיימים.
ב .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המפקח יהיה רשאי למסור לקבלן במבנים מסויימים,
תכניות ביצוע מפורטות וכתב כמויות מתאים לבצוע העבודות באותו מבנה .עשה כן
המפקח ,יהיה הקבלן פטור מלהכין תכנית מדידה וכתב כמויות לאותו מבנה.
ג .במבנים שיכללו בסעיף קטן א' לעיל ,כל ההוצאות הכרוכות בהכנת תכנית המדידה
וכתב הכמויות וכל הפעולות הנילוות לכך ,יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 68ד .כל תוכנית שהקבלן יכין על פי חוזה זה ,יעביר הקבלן למפקח בשני עותקים לפחות ,על
חשבון הקבלן .על תוכניות אלה לא יחול האמור בסעיף 6של מסמך ג'.
00.18תכניות "לאחר ביצוע"
הקבלן יכין ,על חשבונו ,על גבי אורגינלים +סט העתקות +מדיה מגנטית במתכונת
FILE.DWGתכניות "לאחר ביצוע" ( .)AS MADEתכניות אלה והמדיה המגנטית יסופקו
למפקח לפני קבלת העבודה על ידו .הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י
המפקח .התכניות תראינה את המפלסים המדודים לאחר ביצוע כפי שידרוש המפקח .כמו
כן ,יכללו התכניות את המפלסים ומיקומם של כל המערכות והמתקנים שהקבלן ביצע ,הכל
לשביעות רצון המפקח.
תכניות אלה תהיינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך ,וערוכות במתכונת המקובלת
בעיריית אילת.
כל העבודה בסעיף זה -המדידה ,הכנת התכניות והמדיה המגנטית וכו' -יהיו ע"ח הקבלן
ולא ישולם עבורן בנפרד.
00.19רשיונות ואישורים
לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן ,לפי הצורך ,לחכ"א ולמפקח את כל הרשיונות
והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות .הקבלן מתחיב לטפל בכל הדרוש להשגת
הרשיונות הנ"ל .הקבלן מתחיב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות
לצורך קבלת הרשיונות .תשלומים אלה יהיו על חשבונו של הקבלן ולא ישולם לו עבורם.
כוונת המלה "רשויות" בסעיף זה הינה :משרדי ממשלה ,חברת חשמל ,חברת בזק ,חברת
הכבלים ,רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם ,משטרה ,מקורות ,רשויות הניקוז,
תאגיד המים והביוב "עין נטפים" ,מינהל מקרקעי ישראל וכו'.
00.20סדרי עדיפויות
המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות,
הקטעים בו יבוצעו וכו' .כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר או לתוספת כל
שהיא.
00.21בדיקות מעבדה ותיעוד
א.
פרוגרמת בדיקות
בדיקות האיכות תילקחנה בהתאם לפרוגרמת בדיקות שתוכן ע"י המפקח ותימסר
לקבלן בתחילת עבודותיו .פרוגרמה זו לא תפחת מההנחיות לבדיקות במפרט הכללי.
לא מסר המפקח פרוגרמת בדיקות לקבלן ,תחול פרוגרמת הבדיקות של משרד הבינוי
והשיכון.
ב.
התקשרות למעבדה מאושרת ו/או מוסמכת
עם קבלת צו התחלת עבודה ראשון ,הקבלן יתקשר עם מעבדה מוסמכת ו/או מאושרת
על פי חוק (להלן "המעבדה") לשם ביצוע בדיקות השדה הדרושות ובדיקות מקור,
שיבוצעו על ידה ,בהשגחה ובפיקוח מפקח המעבדה ,ויעסיק טכנאים ופועלים במספר
מספיק לקיום כל הבדיקות הנדרשות ע"י המפקח .המעבדה תהיה מצוידת בכל הדרוש
לביצוע הבדיקות הנדרשות במפרט ,לרבות רכב.
המעבדה תחל את פעולתה מיד עם התחלת פעולת הקבלן בשטח ותסיים את תפקידה
עם קבלת השטח והוצאת תעודת גמר העבודה ,ובמידת הצורך תמשיך ותפעל לעריכת
הבדיקות הנדרשות בתיקוני תקופת הבדק.
ג.
העברת ממצאי הבדיקות ישירות למפקח
מיד עם קבלת צו התחלת עבודה הראשון ,הקבלן יודיע למעבדה בכתב ,עם העתק
למפקח ולחברה שעל המעבדה להעביר את כל תוצאות הבדיקות בכל המבנים
שהקבלן יבצע בחוזה זה ,ישירות למפקח ,עם העתק לקבלן.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 69ד .תפקידי המעבדה
.1בדיקות מוקדמות של טיב החומרים ("בדיקות מקור" ,או "בדיקות מוצר").
.2בדיקות שוטפות לטיב החומרים.
.3בדיקות לטיב המלאכה.
.4בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.
.5סיכום וריכוז הבדיקות (כולל דיאגרמות).
.6ניהול יומן מעבדה ,שמפרט ,בין היתר ,את מקום הבדיקות ,תאריך ביצוען וכו'.
כמות הבדיקות וסוג הבדיקות יהיו לפי שיקולו הבלעדי של המפקח באתר .יודגש,
שהמפקח רשאי לדרוש בדיקת מוצר או אביזר גם אם המוצר הוא בעל תו תקן.
ה .כפיפות המעבדה
המעבדה תופעל לפי הוראות המפקח בלבד ,ותספק את תוצאות הבדיקות למפקח,
והעתק מהן לקבלן.
ו .שכר המעבדה
דמי בדיקות ,החומרים והמלאכות חלים על הקבלן ,בכפיפות לאמור בסעיפים 40
( )6ו )7( 40 -של מסמך ג' (נוסח החוזה).
ז .עיכובים עקב בדיקות המעבדה
על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים ,העלולים להיגרם בעבודה ובגמירתה עקב
בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן .לא תוכרנה שום תביעות של הקבלן על
רקע עיכובים ,אם יהיו ,עקב בדיקות מעבדה.
ח .תיעוד ובדיקות
הקבלן ינהל תיעוד מלא ומפורט של בדיקות שיבוצעו באתרי העבודה ו/או אצל יצרנים
וספקי מוצרים לעבודות המבוצעות בפרוייקט .התיעוד יכלול גם מוצרים בעלי תו תקן.
לתיעוד הנ"ל יצרף הקבלן תכנית עם סימון המיקום של נטילת הבדיקות .כל ממצא
בדיקה ללא מיקום ותיאור מפורטים ,לא תילקח בחשבון והיא תחשב כאילו לא
נלקחה כלל ,עם כל המשתמע מכך.
00.22אחריות ובדק
א.
ב.
ג.
ד.
אחריות הקבלן לטיב הביצוע ותקופת הבדק יהיו בהתאם לסעיפים המתאימים בחוזה
ובפרט סעיף ,53ובכפוף לאמור להלן.
מודגש ,כי תקופת הבדק בכל מבנה שיבוצע בעבודה נשוא חוזה זה ,תמשך שנתיים
מלאות ( 24חודשים מלאים) מיום קבלת העבודה המושלמת ע"י העיריה באותו מבנה.
במהלך תקופת הבדק יערכו בכל "מבנה" 4סיורים חצי שנתיים בהשתתפות הקבלן
והמפקח ,לאיתור ליקויים בעבודות .ליקויים אלה ,אם יהיו ,יתוקנו ע"י הקבלן בתוך 14
יום ממועד כל סיור.
מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן ג' לעיל ,ליקויים בטיחותיים בעבודות ,שעלולים לסכן
את בטיחות ציבור הנהגים ו/או הולכי הרגל ,יתוקנו ע"י הקבלן בתוך 24שעות ממועד
קבלת הוראת המפקח לתקנם .זאת ,ללא שום קשר לסיורים החצי שנתיים האמורים
בסעיף קטן ג' לעיל.
00.23מדידות וסימון
א.
הקבלן אחראי בלעדית למדידה ,סימון ומיקום של כל חלקי הפרויקט .הקבלן יתקן כל
שגיאה ,סטייה או אי התאמה אשר נובעת מתוך מדידה סימון ומיקום כנ"ל ,ללא
תשלום ,ולשביעות רצונו של המפקח.
ב.
על הקבלן להעסיק מעת לעת באתר לפי צרכי העבודה ,כפי שיקבע המפקח ,מודד
מוסמך (להלן "המודד") ,שיבצע את המדידות והסימון באמצעות ציוד מתאים ,כולל
ציוד אלקטרו -אופטי ("דיסטומט") .המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון וזאת
בהתאם לתקנות המודדים.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 70 -
ג.
הקבלן יוודא ביצוע כל המדידות במועדים המתחייבים מהתקדמות העבודות.
ד.
יבוצעו ויתועדו ,בין היתר ,המדידות הבאות:
מדידות .AS - MADE מדידות לאיתור מדויק של מיקום דגימות ובדיקות. מדידות של אלמנטים קונסטרוקטיביים לפי הנחיות המפקח ,לצורך הבטחתהתאמתם לתכנית ולפרטים.
-מדידות שישמשו לחישובי כמויות והגשת חשבונות הקבלן.
ה.
כל המדידו ת תתועדנה על ידי המודד ,על גבי תכניות שסופקו לקבלן ו/או באמצעות
תרשימים (סקיצות) ו/או בתיאור מילולי ו/או על גבי תוכניות שהקבלן יכין ,כמתחייב
מסוג העבודה הנמדדת.
ו.
כל המסמכים יאושרו בחתימת המודד המוסמך.
ז.
הקבלן ינהל רישום מסודר ומלא של המדידות שנערכו במהלך הביצוע.
ח.
כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן.
00.24משרד שדה
אם וכאשר המפקח ידרוש זאת ,על הקבלן יהיה לספק ולהציב מבנה או צריף למפקח,
במידות כלליות 2.50 X 6.00מ' בגובה 2.2מ' עם דלת אחת ושני חלונות שיצוידו במתקני
סגירה נאותים ,אטומים בפני מים ורוח.
הריהוט והציוד יכללו:
1שולחן משרדי בגודל 80X160ס"מ עם מגירות המצוידות במנעולים ומפתחות.
1מתלה לתכניות.
1ארון פלדה מצויד במנעול ובמפתח.
5כסאות.
1מזגן אויר ,בהספק מתאים לקירור המבנה ,לשביעות רצון המפקח.
המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילה הביצוע של העבודות במבנה שבו דרש
המפקח להציב מבנה כאמור.
הקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה ולניקיונו היום -יומי ,ולתאורתו בחשמל.
כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן .המבנה יישאר רכושו של הקבלן ועליו לפרקו
ולסלקו מאתר העבודה עם השלמתה ,ובאישורו של המפקח.
עם סיור העבודות במבנה מסויים ,כאשר הקבלן מבצע מבנה נוסף יהיה המפקח רשאי
לדרוש מהקבלן את העברת משרד השדה לאתר המבנה הנוסף וחוזר חלילה עד סיום
העבודות בכל המבנים .כל זאת ללא תמורה וללא תשלום נפרד.
הקבלן יהיה אחראי להוצאת כל האישורים הנדרשים למילוי כל הדרישות האמורות בסעיף
זה.
לא ישולם לקבלן בנפרד עבור מילוי כל הדרישות בסעיף זה ,וההוצאות הכרוכות במילויין
של דרישות אלה ,יכללו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתבי הכמויות.
00.25סילוק פסולת ועודפי חפירה
חומר פסולת לרבות עודף חומר חפירה/חציבה וכן כל חומר עודף ו/או חומר מפורק אחר
הנובע מעבודות הקבלן ,כפי שיקבע ע"י המפקח ,יסולקו מיידית ע"י הקבלן אל מחוץ לשטח
האתר אך ורק אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 71השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ולא ישולם
בנפרד עבור עבודה זו .על הקבלן לקבל אישור מוקדם מעיריית אילת ומינהל מקרקעי
ישראל ,לפני תחילת העבודה ,לגבי אתר סילוק הפסולת והעודפים ,ולפעול עפ"י תנאי
האישור .הקבלן מצהיר ,כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה שיש לו או שעשויה להיות
לו ,בגין האמור בסעיף זה.
בכל מקום שצוין "פנוי החומר למקום שיורה המפקח" ,או "פנוי וסילוק עודפים ופסולת" -
פירושם :הוצאתם אל מחוץ לשטח ,למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית ומינהל
מקרקעי ישראל ,לכל מרחק שיידרש ,כולל פיזור החומר בשכבות ,לפי הוראת הרשות
המקומית ,מינהל מקרקעי ישראל ,או המפקח ,וכולל תשלום כל האגרות ,ההיטלים
והתשלומים הנדרשים באתר השפיכה ,לרבות מע"מ .לא ישולם לקבלן בנפרד עבור האגרות,
ההיטלים והתשלומים הנ"ל לאתר השפיכה ,או לכל גורם חוקי אחר.
00.26הובלות
כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחירי היחידה לסעיפים
השונים בכתבי הכמויות .לא ישולם עבור הובלה בנפרד ,לא בתוך האתר ולא מחוצה לו.
לא תוכר כל תביעה של הקבלן לתשלום עבור הובלה מסוג כל שהוא ,ולמרחק כל שהוא.
00.27קבלני משנה
העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן תעשה רק על פי אישור מראש מאת המפקח ,אולם גם
אם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה ,גם אז יישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות
כל קבלני המשנה והתיאום ביניהם.
המפקח רשאי לדרוש הרחקה משטח העבודה של כל קבלן משנה או כל עובד מטעם הקבלן,
אשר לפי ראות עיני המפקח אינו מתאים לתפקידו ,ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע
העבודה .ההחלפה הנ"ל תעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו.
00.28כמויות
כל שינוי בכמות ,שיתקבל במדידה הסופית "לאחר ביצוע" ,ביחס לכמויות שאושרו מראש
לביצוע במבנה מסויים ,לא ישפיע ולא יגרום לשינוי במחירי היחידה שבחוזה.
00.29תיאום עם גורמים אחרים
בנוסף לאמור בסעיף 0048של המפרט הכללי פרק מוקדמות ,מובא בזה לתשומת לב הקבלן,
כי במהלך עבודתו אפשר שיהיו בשטח הגורמים הבאים :קבלני בניה ופיתוח ,קבלנים
אחרים שיבצעו עבודות שונות עבור גורמים שונים וכן עובדי רשויות (עירייה ,בזק ,חב'
חשמל ,תאגיד עין נטפים ,חברת הכבלים וכו') לטיפול במתקנים ,או לעבודות פיתוח שלהם.
על הקבלן להביא הפרעות אלה בחשבון .הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא
עם גורמים אלה,והוא מתחיב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתיאום זה .לא תוכר כל
תביעה כספית או אחרת של הקבלן ,ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהיא בטיב העבודה
ובלוח הזמנים.
00.30קבלת העבודה
העבודה בכל "מבנה" שבכתב הכמויות תימסר למפקח בשלמות .מסירת העבודה המושלמת
תבוצע לאחר ביצוע מושלם שלה ,לרבות תיקונים במידה ויידרשו ,והכנת תכניות "לאחר
ביצוע".
חתימת המפקח והעיריה על קבלת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה.
מובא בזאת לידיעת הקבלן ,שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של עיריית אילת.
אולם ,בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן ,אלא אם ניתנו באמצעות המפקח.
חכ"א שומרת לעצמה את הזכות לשתף את נציגי עיריית אילת בהליך הקבלה של עבודות
הקבלן.
כמו כן ,חכ"א שומרת לעצמה את הזכות להסב את תקופת הבדק לכל העבודה לטובת
עיריית אילת.
כאמור בסעיף 00.22לעיל ,תקופת הבדק תחשב לגבי כל "מבנה" בנפרד ,ממועד קבלתו
הסופית והמושלמת של אותו "מבנה" ע"י חכ"א.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 72 00.31יחס בין תקנים ישראליים ,מפרט כללי ומיוחד ,כתב כמויות ותכניות ועדיפויות ביניהם
במקרה של סתירה בין מסמכים ,על הקבלן לברר מהות הסתירה עם המפקח ורק לאחר מכן
להמשיך בעבודה .במקרה של סתירה בין התקן הישראלי או תקן אחר לבין המפרט הכללי
המפרט קובע .במקרה של סתירה כל שהיא בתיאורי העבודה במפרט המיוחד ,התוכניותוכתב הכמויות ,המאוחר עדיף על המוקדם .במקרה של סתירה ביחידות המידה שבמפרט
לבין כתב כמויות ,יחשב המחיר כמתייחס ליחידת המידה שבכתב הכמויות.
00.32בטיחות וגהות
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים כנדרש
בתקנות הממשלתיות ,הוראות חוק אחרות וכמו כן הוראות מקצועיות בתחום הבטיחות
והגהות.
המזמין רשאי להפסיק עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים וגהותיים
גרועים ,או לא מתאימים לדרישות המפקח.
הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או
לעובדים ו/או לאדם כלשהו.
00.33מניעת הפרעות לציבור והבטחת גישה רצופה לעסקים ולחצרים גובלים
הקבלן מתחיב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי החיים השוטפים בסביבת
עבודותיו ולפעול למניעת תקלות והפרעות מכל סוג שהוא ,לרבות מפגעים בטיחותיים ו/או
סביבתיים .במסגרת זו יאפשר הקבלן בכל עת וברציפות ,כניסה בטוחה לעסקים ולנכסים
גובלים באתר העבודות ,וינקוט לצורך זה ,על חשבונו ,בכל האמצעים הדרושים ,לרבות
ביצוע מעברים בטוחים ,גשרונים וכו' ,שיעמדו לרשות הולכי הרגל וכלי הרכב ברציפות
ובאופן מתמיד.
00.34החזרת השטח בקרבת העבודות למצבו הקודם
על הקבלן להחזיר על חשבונו את כל השטח שבקרבתו עבד למצב בו היה לפני תחילת
העבודות .הקבלן רשאי לדרוש מהמפקח לרשום ו/או לצלם את מצב השטח ,המבנים
והכבישים בסמוך למקום העבודה לפני תחילת הביצוע .בכל מקרה תקבע דעתו של המפקח
והקבלן יחוייב לבצע על חשבונו את התיקונים ,שלפי דעת המפקח הוא חייב בהם .אי דרישה
מצד הקבלן על רישום מצב השטח והכבישים ,תחייב אותו למלא את כל דרישות המפקח
בנדון.
כל ההוצאות הכרוכות במילוי תנאי ,זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום
השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.
כמו כן ,לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים
למניעת הפרעות.
00.35אמצעי אזהרה ובטיחות
בכל מקום שיידרש ע"י המשטרה ,או כל רשות מוסמכת אחרת -יספק הקבלן ,יציב ויחזיק
במצב תקין ,שלטים ,תמרורי אזהרה ,הוריה ומודיעין ,תאורה ,אורות מהבהבים ואביזרים
אחרים לבטיחות הציבור ,נוחיותו והכוונתו .כל האביזרים הנ"ל יתאימו ,בין היתר,
לדרישות "מקום תמרורים בעבודה" של משרד העבודה .לא ישולם בנפרד עבור אספקה,
הצבה ואחזקה של ציוד כאמור ו/או עבור העסקת שוטרים בשכר לפי דרישת המשטרה ועל
הקבלן לראות את מחירם ככלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתבי הכמויות.
00.36הסדרי תנועה זמנים בעת ביצוע עבודות
הקבלן יכיןעל חשבונו תכניות המראות את הסדרי התנועה בשלבי הביצוע השונים.
התכניות הנ"ל ישמשו לקבלת רשיון עבודה מאת הרשויות המוסמכות לרבות המשטרה,
ויהוו בסיס להתחייבויות הקבלן ,כלפי כל הרשויות השונות במהלך הביצוע.
מודגש בזה כי הכנת התכניות ,היוזמה והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים
ורשיון העבודה הדרוש ,ויישום כל הדרישות בתכניות הנ"ל וברשיונות שיוצאו ע"י הגורמים
השונים לביצוע העבודות ,הם מחובתו הבלעדית של הקבלן וייעשו על חשבונו ולא ישולם על
כך בנפרד.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 73על הקבלן לבצע את כל דרישות הרשויות הכרוכות בתכניות הסדרי התנועה הנ"ל על
חשבונו בלבד ,ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהוא.
אספקת כל אביזרי השילוט והתמרור ,ואביזרי בטיחות השונים כנדרש על פי תכניות הסדרי
התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות -ביום ובלילה,
הצבתם בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע והסרתם בתום הביצוע ,ייעשו על ידי
הקבלן ועל חשבונו.
הוצאת רשיון העבודה ומילוי דרישות הרשויות והמפקח ,חלים על הקבלן לבדו .אי מלוי
אחר ההוראות הנ"ל ,הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות כתוצאה
מאלה ,וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות ,אשר ייגרמו לו בגין אלה -יחולו על הקבלן
ולא יהיה ב הם כדי להוות עילה לקבלן לתביעות מכל סוג שהוא בין לתשלומים נוספים ובין
להארכת המועד לסיום העבודות.
הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים ,וכן על כל הנחיות הבטיחות
שיקבל מהרשויות המוסכמות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רשיון העבודה,
וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות ,או שנמסרו לו באמצעות המפקח עפ"י
תאום בין המפקח והרשויות ,כאמור לעיל.
המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית שלא
בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל ,וכאשר הקבלן לא תאם מראש
ביצוע כל ההוראות של הרשות המוסמכת על ידי הקבלן.
באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב לדעת המשטרה העסקת שוטרים בשכר,
ייעשו העבודות הרלבנטיות בפיקוח של שוטרים ממשטרת ישראל .כל ההוצאות להפעלת
שוטרים בשכר יחולו על הקבלן.
כל הוצאותיו של הקבלן בכל הקשור להסדרי התנועה וכל ההוצאות העקיפות יחולו על
הקבלן לבדו ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים הנקובים בהצעתו.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל הוראה אחרת של החוזה ,מודגש כי בפרוייקטים של
הקמה ו/או שידרוג כיכרות בלבד ,שיבוצעו כיחידת ביצוע נפרדת (ולא במסגרת שידרוג של
רחוב המסתעף מהכיכר) ,ישולם לקבלן עבור ביצוע וקיום בלבד (ולא עבור תכנון ואישור)
של הסדרי התנועה שיידרשו ,לרבות עבור הכשרת מעקפים ,אם הדבר יידרש ,וביטולם.
במקרים אלה התשלום לקבלן עבור ביצוע וקיום הסדרי התנועה ,ייקבע על בסיס ניתוח
מחיר מפורט שהקבלן יכין עפ"י הנחיות החוזה ,ואשר יאושר מראש ע"י המפקח .אם
במסגרת זו ישולם לקבלן עבור אספקת והצבת תמרורים ,שלטים ואמצעים אחרים של
הכוונת תנועה ,כגון פנסים מהבהבים ,כל הפריטים האלה יהיו רכושה של העיריה והקבלן
יחוייב להעבירם מיד אחרי פרוקם למחסני העיריה .במקרה כזה ,הקבלן יצרף לחשבון
הסופי של העבודה ,אישור קבלה בכתב מהעיריה של כל התמרורים ,השלטים ויתר
הפריטים שהקבלן קיבל תשלום עבורם ,ללא מקדם פחת או בלאי.
00.37עבודות בשעות חריגות
הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף ,אם כדי למלא את הוראות חוזה זה ,ו/או כדי
לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו להשלמת העבודות ,יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת
אחת של פועלים ליום ,או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע הקבלן לא יהיה זכאי לכל
תשלום במישרין או בעקיפין (כגון תאורת לילה ,רשיונות וכו') בגין ביצוע עבודותיו בשעות
חריגות.
00.38שמירה על איכות הסביבה ומניעת מטרדים לציבור
בנוסף לאמור בנספח "איכות הסביבה" שבסוף חוברת מסמכי המכרז ,תשומת לב הקבלן
מוסבת לכך ,שעבודותיו תתבצענה בלב אזורים עירוניים מאוכלסים .על הקבלן לקחת
בחשבון שיהיה עליו לקיים במהלך ביצוע כל עבודותיו ,את ההוראות והדרישות של הרשויות
השונות בכל הנוגע לשמירה על איכות הסביבה ,לרבות מניעת מטרדי רעש ,אבק ,לכלוך,
רעידות וכו'.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 74בהגשת הצעתו ,רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון את הצורך למלא את כל ההוראות
והדרישות של הרשויות השונות ,המופקדות על שמירת איכות הסביבה.
לא תוכר שום תביעה ,כספית או אחרת ,מצד הקבלן ,על רקע קיום כל האמור בסעיף זה.
00.39עבודות הריסה ופירוק
עבודות הריסה ופירוק לסוגיהן יבוצעו אך ורק באישור המפקח מראש ובכתב לכל עבודה
בנפרד ,ולאחר שנערכה מדידה משותפת ע"י הקבלן והמפקח של כל האלמנטים המיועדים
להריסה ו/או לפרוק ,וממצאיה תועדו בכתב ואושרו בחתימת המפקח.
לא יאושר כל תשלום עבור עבודות הריסה ופרוק אשר לא אושרו מראש לביצוע ע"י המפקח,
ולא נמדדו מראש עם המפקח ,לפי כל האמור לעיל.
00.40דוגמאות של ריצופים לאישור
על הקבלן להכין על חשבונו דוגמא בגודל 20מ"ר לפחות מכל פריט טיפוסי של הריצופים
השונים לאישור המפקח .אין להמשיך בעבודה לפני קבלת האישור כאמור.
דוגמת ריצוף שאושרה במבנה מסויים וחוזרת על עצמה במבנה אחר של אותו קבלן זכיין,
אין צורך בהכנת דוגמא נוספת לאישורה.
00.41מוצרים "שווי ערך"
הקובע הבלעדי לענין היות מוצר "שוה ערך" לנדרש במסמכי החוזה ,הוא המפקח מטעם
חכ"א.
00.42הוראות סעיף "( 50הפסקת עבודה ע"י חכ"א") בתנאי החוזה
א .מודגש בזאת כי לצורך סעיף 50בתנאי החוזה ("הפסקת עבודה ע"י חכ"א") יילקחו
בחשבון אך ורק "מבנים" שניתן לגביהם "צו התחלת עבודה" וביצועם התחיל בפועל.
מבנים שלא הוצא לגביהם "צו התחלת עבודה" ומבנים שהוצא להם צו התחלת עבודה
אולם ביצועם טרם התחיל בפועל ,לא ייחשבו לצורך קביעת היקף החוזה לעניין סעיף 50
הנ"ל.
ב .יש לראות כמבוטל את סעיף קטן ( )8של סעיף 50בתנאי החוזה.
00.43תנאי תשלום
א .לכל "מבנה" יגיש הקבלן חשבון נפרד.
ב .ב"מבנים" שהיקפם הכספי הוא עד ₪ 300,000לא יוגשו חשבונות ביניים והקבלן יגיש
חשבון סופי לאותו "מבנה" ,בצרוף כל מסמכי הלוואי הנדרשים ,וזאת רק לאחר השלמת
העבודות באותו "מבנה" וקבלתן ע"י המזמין והעירייה.
ג .במבנים שהיקפם הכספי מעל ₪ 300,001ועד 1מליון ₪יורשה הקבלן להגיש עד שלושה
חשבונות ביניים ,בתנאי שההיקף הכספי לתשלום של כל חשבון ביניים בנפרד לא יפחת מ -
,₪ 250,000וההיקף הכספי המצטבר של כל חשבונות הביניים לא יעלה על 90%מההיקף
הכספי של אותו "מבנה".
ד .במבנים שהיקפם הכספי מעל ₪ 1,000,001יורשה הקבלן להגיש חשבונות ביניים לפי
בחירתו ובלבד שהיקף הכספי לתשלום של כל חשבון ביניים בנפרד לא ייפחת מ 250,000 -
,₪וההיקף הכספי המצטבר של כל חשבונות הביניים לא יעלה על 90%מההיקף הכספי של
אותו "מבנה".
ה .כל החשבונות שהקבלן רשאי להגישם עפ"י האמור לעיל ,ואשר יוגשו למפקח בהתאם
להוראות החוזה ,ויוגשו בין תאריך 5 - 1של החודש ייפרעו ע"י חכ"א "שוטף 75 +יום",
דהיינו בתוך 75ימים מתום החודש הקלנדרי שבו הוגש החשבון.
ו .חשבונות שיוגשו אחרי תאריך ה 5 -של החודש ייחשבו כאילו הוגשו בחודש שאחריו.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 75 00.44תאום סדרי הביצוע ומעקב אחרי התקדמות הביצוע
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
עם הוצאת צו התחלת עבודה למבנה מסויים ,תערך "פגישת הפעלה" בהשתתפות
נציגי הקבלן ,חכ"א והמפקח.
בפגישה זו ייקבעו ,בין היתר ,הנושאים הבאים:
סדרי ביצוע ושלבי ביצוע העבודות. לוח זמנים מפורט (יומי) לכל שלב לביצוע העבודות. סדרי תנועת רכב והולכי רגל מפורטים בכל שלב משלבי ביצוע העבודות ,לרבותקיום כניסות מתמידות לבתים ולבתי עסק.
סדרי הובלת אספקה ,טעינה ופריקה ופינוי אשפה. סדרי איחסון חומרים ,כלים ,ציוד וכו'. אישור תכנית מפורטת שהקבלן יכין ויציג להסדרי התנועה ,ולאמצעים זמנייםלבטיחות והכוונה של תנועת כלי רכב והולכי רגל ,והסדרי הובלה פריקה ,טעינה
ואיסוף אשפה.
פרוגרמה של בדיקות איכות וטיב.במהלך הביצוע תערכנה ישיבות תיאום ומעקב שבועיות או דו-שבועיות לפי החלטת
חכ"א ,בהשתתפות נציגי הקבלן ,המפקח וחכ"א ,לצורך מעקב שוטף וצמוד ,אחרי
עמידתו של הקבלן בסיכומים שהתקבלו ב"פגישת ההפעלה" האמורה בסעיף א'
לעיל ולצורך פתרון בעיות שבגלל מהותן אינן נפתרות במגעים היום-ימיים בין
הקבלן והמפקח.
קיום פגישת ההפעלה האמורה בסעיף א' לעיל ,ופגישות התיאום והמעקב השבועיות
האמורות בסעיף ג' לעיל ,אינו גורע מאומה מחובותיו של הקבלן ,לרבות בכל הנוגע
לניהול יומן עבודה ,ו/או מסמכויותיו של המפקח בכל הנוגע לביצוע העבודות
השונות.
חכ"א תהיה רשאית לצרף לפגישות הנ"ל נציגי עירייה ,נציגי רשויות ,נציגי דיירים
ובעלי עסקים באזור העבודות וכו' עפ"י הצורך.
כל הפגישות האמורות בסעיפים א' ו ג' לעיל יתועדו בכתב ע"י חכ"א או ע"י המפקח.
00.45הספקה ,הצבה ופירוק של שלטי מידע לציבור
הקבלן יספק ויציב בכל מבנה שני שלטי מידע לציבור ,במקומות שיסומנו על ידי המפקח.
השלטים יוצבו בתוך עשרה ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה לאותו מבנה .השלטים
יפורקו ויסולקו באישור המפקח על ידי הקבלן בסיום ביצוע העבודות וקבלתן.
גודל כל שלט יהיה 2 X 3מטר.
כל שלט יוצב על שני עמודים לפחות .גובה תחתית השלט לא יפחת מ 2.1 -מטר מהמפלס
הסופי של השטח שמתחתיו.
נוסח הכיתוב והסמלים שיוטבעו על כל שלט ימסרו לקבלן על ידי המפקח לפני התחלת ייצור
השלטים.
לא ישולם בנפרד עבור הספקת השלטים והצבתם ועבור פירוקם וסילוקם בסיום העבודות.
מחיר כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה השונים בכתבי הכמויות.
00.46עבודה בשטחים מוגבלים ובלתי רצופים
מודגש בזאת ,כי לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר למחירי החוזה של העבודות השונות,
עבור ביצוע עבודות מסוג כל שהוא בשטחים קטנים ,מוגבלים או בלתי רצופים ,וכן עבור
ביצוע עבודות מסוג כל שהוא בקרבת מתקנים קיימים ,ומכשולים שונים.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 76" 00.47תוספת נגישות" עבור עבודה במבנים מוגבלי נגישות לכלי רכב
א .מבנים ,שבהם לפחות 70%מהשטח של קטעי העבודה באותו מבנה ,לא יהיו נגישים
לכלי רכב ,תשולם תוספת קבועה בשיעור של 20%למחירי היחידה שבכתבי הכמויות,
בגין קשיי שינוע ובגין מרווחי תנועה ועבודה מצומצמים.
ב .תוספת זו לא תחול על מחירי היחידה ,שייקבעו לסעיפים חריגים (פרק ,)99בהתאם
לחוזה.
ג .בצו התחלת העבודה למבנים הזכאים לקבל תוספת נגישות לפי האמור לעיל ,יצויין כי
הם זכאים לתוספת בשיעור 20%למחירי היחידה שבכתבי הכמויות.
" 00.48תוספת היקף" למחירי היחידה עבור מבנים שהיקפם הכספי עד 100,000ש"ח
א .במבנים שההיקף המצטבר של החשבון הסופי שלהם ,אחרי הנחה חוזית ולפני
התייקרויות ,אינו עולה על 50,000ש"ח ,תשולם תוספת בשיעור 15%למחירי היחידה
של עבודות החוזה .תוספת זו לא תחול על מחירים של סעיפים חריגים (פרק ,)99אם
יהיו כאלה באותו מבנה.
ב .במבנים שההיקף המצטבר של החשבון הסופי שלהם ,אחרי הנחה חוזית ולפני
התייקרויות ,עולה על 50,001ש"ח אך אינו עולה על 100,000ש"ח ,תשולם תוספת היקף
בשיעור 7.5%למחירי היחידה של עבודות החוזה .תוספת זו לא תחול על מחירים של
סעיפים חריגים (פרק ,)99אם יהיו כאלה באותו מבנה.
ג .לא תשולם תוספת היקף למחירי היחידה של מבנים ,שההיקף המצטבר של החשבון
הסופי שלהם ,אחרי הנחה חוזית ולפני התייקרויות ,עולה על 100,000ש"ח.
ד .במבנים הזכאים גם לתוספת נגישות לפי סעיף 00.47לעיל ,וגם לתוספת היקף לפי סעיף
00.48זה -שתי התוספות תהיינה מצטברות בדרך של סיכום (ולא במכפלה).
לדוגמא :במבנה שהיקפו הכספי עפ"י החשבון הסופי הוא 80,000ש"ח (אחרי הנחה
חוזית ולפני התייקרויות) וגם למעלה מ 70% -משטחו אינו נגיש לרכב ,תשולם תוספת
של 27.5%למחירי היחידה בכתב הכמויות החוזי.
00.49החלוקה לפרקים ולתת -פרקים של כתב הכמויות
החלוקה לפרקים ולתת-פרקים של כתב הכמויות היא לנוחות הקריאה בלבד ,ואין לראות
את סעיפי כתב הכמויות כישימים אך ורק לעבודות הפרק או תת הפרק שבו הם רשומים
בכתב הכמויות .כל סעיף מסעיפי כתב הכמויות ישים לשימוש בכל פרקי כתב הכמויות
ובכל סוגי העבודות בכתבי הכמויות ,לפי העניין ,ובהתאם להחלטתו הבלעדית של המפקח.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 77 -
פרק - 1עבודות הכנה ופרוק
הערה :התמורה עבור כל סעיפי העבודות בפרק ( 1עבודות הכנה ופרוק) כוללות גם את כל עבודות
החפירה ,מילוי חוזר מהודק (כולל אספקת חומר מובא אם נדרש ע"י המפקח) והחזרת השטח
לקדמותו .זאת גם אם הדבר אינו נזכר במפרט שלהלן ,ו/או בכתבי הכמויות.
1.1
פירוק וסילוק אבני שפה קיימות
במסגרת סעיף זה יפרק הקבלן ויסלק מהאתר למקום שפיכה מאושר ,אבני שפה מסוגים שונים ,גם
בקטעים לסירוגין ,בכל מקום עליו יורה המפקח מראש ובכתב .המחיר מהווה תמורה מלאה עבור
פירוק אבני השפה כולל הגב ויסוד הבטון ,סילוקם ,הרחקת הפסולת מאתר העבודה ומילוי מהודק
של הבורות שנוצרו .המדידה תהיה במ"א של אבן שפה שפורקה וסולקה באישור המפקח ,ללא
הפרדה לסוגים של אבני שפה שפורקו ו/או לאורכי קטעים שיפורקו.
1.2פרוק וסילוק ריצוף קיים ,מסוגים שונים ,כולל במדרכות מרוצפות
במסגרת סעיף זה יפרק הקבלן ויסלק ריצוף קיים מסוג כל שהוא ,כולל מדרכות מרוצפות מאבני
ריצוף ישנות בגודל 45X45ס"מ ו/או 40X40ס"מ ,כולל שכבת החול שמתחת לריצוף שפורק ,עד פני
מצע קיים .הריצוף שפורק והחול שמתחתיו יועברו ע"י הקבלן למקום שפיכה מאושר .העבודה
תימדד במ"ר של ריצוף שפורק באישור מראש של המפקח ,ללא הפרדה לסוג ולגודל המרצפות
שפורקו או לעוביין .המחיר מהווה תמורה מלאה עבור פרוק הריצוף והחול והעברתם למקום שפיכה
מאושר.
1.3פרוק וסילוק אספלט קיים במיסעות ובמדרכות
במקומות שיורה המפקח יבצע הקבלן פרוק וסילוק של אספלט קיים לכל עוביו במיסעות ובמדרכות
ובשטחים אחרים מאספלט .פרוק האספלט יבוצע בזהירות ,מבלי לגרום נזק לשכבת המצע או
האגו"ם שמתחת לאספלט .העבודה תימדד במ"ר ,ללא תלות בעובי השכבה המפורקת ו/או במיקומה
הגיאוגרפי .המחיר מהווה תמורה מלאה עבור פרוק האספלט ופינוי החומר המפורק לאתר שפיכה
מאושר.
המחיר לפרוק וסילוק אספלט ,כולל גם פרוק וסילוק הגבהות שונות מבטון ,מאספלט ומחומרים
אחרים ,שקיימות במקומות שונים בצמוד לאבני שפה .לא ישולם בנפרד עבור פרוק סילוק הגבהות
אלה והן לא תימדדנה .מחיר פירוקן וסילוקן ,בכל המקומות שהן קיימות ,כלול במחיר לפרוק
וסילוק אספלט קיים.
1.4ניסור אספלט קיים
במקומות שיורה המפקח יבצע הקבלן ניסור אספלט קיים .הניסור יתבצע אך ורק באמצעות
משור מכני ,לכל עובי שכבת האספלט .לא ישולם בנפרד עבור עבודה זו ומחירה נכלל במחיר פירוק
וסילוק אספלט קיים שבסעיף 1.3לעיל.
1.5
התאמת מפלס מכסה של שוחות ותאי בקרה קיימים)
במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן התאמת מפלס של שוחות ותאי בקרה מסוגים שונים ,במקומות
שיאושרו מראש ע"י המפקח.
התאמת הגובה של שוחות ותאי בקרה קיימים תבוצע עד למפלסים המתוכננים בקרבת התא או
השוחה ו/או בהתאם להוראות המפקח .העבודה תבוצע על ידי פירוק המכסה ,והנמכה או הגבהת
השוחה הקיימת .העבודה תכלול את כל העבודה לביצוע מושלם -ללא הפרדה לסוגי שוחות ותאים,
וללא הפרדה לשיעור ההנמכה או ההגבהה .העבודה תימדד ביחידות ללא הפרדה לסוג השוחה,
מיקומה ,או לשיעור ההגבהה או ההנמכה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 78 1.4תוספת למחיר התאמת מפלס מכסה שוחה עבור אספקת והתקנת מכסה חדש
במסגרת סעיף זה יספק הקבלן ויתקין מכסה ריבועי חדש מיצקת מסוג "כבישי" ( 40טון) או מסוג
מדרכתי ( 25טון) במקומות שיורה המפקח מראש ובכתב .המכסה יהיה עם מסגרת ריבועית ועם
כתובת מוטבעת של עירית אילת או תאגיד עין נטפים לפי העניין וסוג של המערכת התת-קרקעית,
העבודה כוללת פירוק וסילוק המכסה הקיים למקום שפיכה מאושר ,אספקת מכסה חדש ומסגרת
והתקנתם ,לשביעות רצון המפקח .סעיף זה ימדד ביחידות ,שיבוצעו באישור המפקח מראש ובכתב,
עם הפרדה למכסה כבישי או מדרכתי ,אולם ללא הפרדה לקוטר המכסה וסוג השוחה.
הכיתוב על מכסי השוחות ייעשה בהתאם להנחיות הבאות:
בתאי תאורה ותיעול -יוטבע הכיתוב והסמל של עירית אילת ושם מערכתהתשתית שהתא משרת ("תאורה" ,או "תיעול" לפי העניין).
בתאי מים וביוב -יוטבע השם והסמל של תאגיד עין נטפים ושם מערכת התשתית שהתאמשרת ("מים" או "ביוב" לפי הענין) וכן שנת התקנת המכסה.
1.7תוספת למחיר התאמת מפלס מכסה שוחה עבור אספקת והתקנת תקרה חדשה
במסגרת סעיף זה יספק הקבלן ויתקין תקרה חדשה מסוג "כבישי" ( 40טון) או מדרכתי,
במקומות שיורה המפקח מראש ובכתב.
העבודה כוללת פירוק וסילוק התקרה הקיימת למקום שפיכה מאושר ,אספקת תקרה חדשה מסוג
מתאים והתקנתה בשוחה ,לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
סעיף זה יימדד ביחידות ,שבוצעו באישור המפקח מראש ובכתב ,עם הפרדה למכסה כבישי או
מדרכתי ,אולם ללא הפרדה לקוטר השוחה וסוגה.
1.8הנמכת גדמים של עצים במדרכות
במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן הנמכה של גדמים שבולטים במדרכות או במקומות אחרים שיורה
המפקח .עד מתחת למפלס הריצוף המתוכנן במדרכות.
העבודה תימדד ביח' של גדם שהונמך ,ללא תלות במימדי הגדם .גדם שמסתעפים ממנו ענפים יחשב
כיחידה אחת .המחיר כולל חפירה סביב הגדם ,ניסורו עד מפלס נמוך ממפלס הריצוף המשתלב
המתוכנן במדרכה ,מילוי חוזר מהודק של הבור שנוצר ,עד מפלס שתית הריצוף וסילוק החומרים
שנותרו והפסולת ,למקום שפיכה מאושר.
1.9תיקון אבני שפה פגומות
במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן תיקון מקומי של אבני שפה פגומות ,במקומות שיורה המפקח מראש
ובכתב .התיקון יבוצע באמצעות מלט עם ערב הדבקה מתאים ,מסוג ובמינון שיאושרו מראש ע"י
המפקח.
סעיף זה יימדד ביח' של אבני שפה (באורך 1מ') שהמפקח אישר לתקן ,ללא תלות בסוג אבן השפה,
מיקומה ,סוג הפגמים ו/או מספר הפגמים באבן השפה ,שהמפקח קבע להתקנה.
המחיר מהווה תמורה מלאה עבור ניקוי האבן ,אספקת כל חומרי המליטה ,כולל ערב ההדבקה,
יישום החומר ,ביצוע משולם של התיקונים הנדרשים באבן,אשפרה וניקוי השטח בסיום העבודה.
1.10פירוק וסילוק של מדרגות קיימות מסוגים שונים
במסגרת סעיף זה יבוצע פירוק וסילוק של מדרגות קיימות מסוג כל שהוא ,העברת החומרים
המפורקים לאתר שפיכה מאושר מילויע מהודק של הבורות שנוצרו ופילוס השטח וניקויו.
העבודה תמדד במ"א של מדרגות שפורקו וסולקו כאמור.
המחיר מ הווה תמורה מלאה עבור פירוק המדרגות ,כולל כל עבודות החציבה והחפירה הדרושות,
העברתם לאתר שפיכה מאושר ,כולל כל העבודות והפעולות המתוארות לעיל.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 79 1.11העתקת הידרנט כיבוי אש קיים מסוגים שונים למרחק עד 5מ'
במסגרת סעיף זה יבוצע פירוק זהיר של הידרנט קיים מסוג כל שהוא ומקוטר כל שהוא ,והתקנתו
מחדש במרחק עד 5מ' ממקומו הקודם.
המחיר מהווה תמורה מלאה עבור פירוק זהיר של ההידרנט הקיים ,כולל כל עבודות הפירה והחציבה
הנדרשות ,הנחת קטע צינור חדש מסוג פוליאתילן מצולב בקוטר הצינור שהתחבר להידרנט במקומו
הקודם עד למקומו החדש של ההידרנט ,כולל חפירה/חציבה ,ריפוד וכיסוי חול ,חיבור הצינור החדש
לקו המים הקיים ,הצבת ההידרנט במקומו החדש וחיבורו לצינור החדש ,מילוי מהודק של כל
הבורות והתעלות שנוצרו ,ניקוי השטח והעברת הפסולת ועודפי העפר לאתר שפיכה מאושר.
העבודה תבוצע בתיאום מראש עם תאגיד עין נטפים ולפי הנחיותיו.
סעיף זה ימדד כקומפלט.
1.12תוספת לסעיף העתקת הידרנט עבור כל מטר נוסף מעל 5מ'
במסגרת סעיף זה תשולם תוספת לסעיף העתקת הידרנט ,עבור כל מטר נוסף של הרחקת ההידרנט
ממקומו הקודם ,מעל 5מ' (שכלולים במחיר הסעיף להעתקת הידרנט).
המחיר מ הווה תמורה מלאה עבור חפירת התעלה וכיסוייה ,עבור אספקת הצינור ,הנחתו וחיבורו,
הכל בהתאם לאמור בסעיף העתקת הידרנט לעיל.
סעיף זה ימדד במ"א ,עבור כל מטר מעבר ל 5 -מ' הראשונים ,הכלולים בסעיף העתקת הידרנט.
1.13העתקת מעקה הפרדה מסוגים שונים להולכי רגל
במסגרת סעיף זה ,יועתקו מעקות הפרדה להולכי רגל ("בין מדרכה לכביש") מסוגים שונים ,למקום
חדש בגבולות ה"מבנה" לפי הנחיות המפקח.
המחרי מהווה תמורה מלאה עבור פירוק זהיר של המעקה הקיים כולל היסודות ,ניקויו ,איחסונו
הזמני ,הובלתו למקום ההצבה החדש הצבתו במקום החדש ,כולל הכנת הבורות והכנת יסודות
מבטון ב 30-להצבתו ,הצבה ,מילוי חוזר מהודק ,סילוק הפסולת לאתר שפיכה מאושר וניקוי השטח.
כל נזק שייגרם במהלך הביצוע למעקות הקיימים יהיה באחריות הקבלן והקבלן יפעל לתיקונו ,כולל
תיקוני צביעה ,או לאספקת מעקה חדש מאותו סוג -על חשבונו של הקבלן.
העבודה תימדד במ"א של מעקה ,מדוד במקום הצבתו החדש.
1.14הנמכת קו תאורה קיים
במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן הנמכה של קו תאורה קיים ,במקומות שיורה המפקח.
המחיר מהווה תמורה מלאה עבור חפירת/חציבת תעלה בעומק עד 150ס"מ ,מפני השטח הקיימים,
ריפוד חול ,ניתוק הכבל הקיים מסוג כל שהוא ,אספקת כבל חדש מאותו סוג ככל הנדרש להנמכת
הקו ןביצוע שתי מופות בשני קצותיו של הכבל החדש ,לצורך חיבורו לכבל הקיים ,מילוי מהודק
בבקרה מלאה של התעלה ,העברת הפסולת לאתר שפיכה מאושר וניקוי השטח ,כולל כל העבודות
החומרים והאביזרים הנדרשים לביצועה המושלם של העבודה..
העבודה תמדד כקומפלט.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 80 1.15העתקת עמוד תמרור
במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן העתקה של עמוד תמרור ,כולל התמרורים המחוברים אליו ,למקום
שיורה המפקח.
המחרי מהווה תמורה מלאה עבור פירוק זהיר של העמוד הקיים עם התמרורים המחוברים אליו,
כולל היסוד ,ניקויו ,איחסונו הזמני ,הובלתו למקום ההצבה החדש הצבתו במקום החדש ,כולל הכנת
הבור ווהכנת יסוד מבטון ב 30-להצבתו ,הצבה ,מילוי חוזר מהודק ,סילוק הפסולת לאתר שפיכה
מאושר וניקוי השטח.
כל נזק שייגרם במ הלך הביצוע לעמוד ו/או לתמרורים המחוברים אליו ,יהיה באחריות הקבלן
והקבלן יפעל לתיקונו ,כולל תיקוני צביעה ,או לאספקת עמוד ותמרורים חדשים מאותו סוג -על
חשבונו של הקבלן.
העבודה תימדד ביחידות ,כאשר כל עמוד שיועתק נחשב יחידה אחת ,ללא תלות במספר התמרורים
המחוברים לאותו עמוד.
1.14העתקת שלטים ו/או תמרורים על שני עמודים
במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן העתקה של שלט ו/או תמרור המוצבים על שני עמודים ,למקום שיורה
המפקח.
המחיר מהווה תמורה מלאה עבור פירוק זהיר השלטים ו/או התמרורים ,פרוק זהיר של העמודים
הקיימים ,כולל היסודות ,ניקוי השלטים ,התמרורים והעמודים ,איחסונם הזמני ,הובלתם למקום
ההצבה החדש הצבתם במקום החדש ,כולל הכנת הבורות ווהכנת יסודות מבטון ב 30-להצבתם,
הצבתם ,מילוי חוזר מהודק ,חיבור השלטים והתמרורים לעמודים ,סילוק הפסולת לאתר שפיכה
מאושר וניקוי השטח.
כל נזק שייגרם במהלך הביצוע לעמודים ו/או לשלט /לתמרור ,המחובר אליהם ,יהיה באחריות
הקבלן והקבלן יפעל לתיקונו ,כולל תיקוני צביעה ,או לאספקת עמודים ו/או שלטים/תמרורים חדש
מאותו סוג -על חשבונו של הקבלן.
העבודה תימדד ביחידות ,כאשר כל מערכת שלטים/תמרורים המוצבים על שני עמודים ,שיועתקו
למקומם החדש ייחשבו יחידה אחת ,ללא תלות במספר התמרורים/שלטים המחוברים לאותם שני
עמודים.
1.17פירוק וסילוק שטחי גרנוליט
מודגש בזאת ,כי סעיף פירוק וסילוק שטחי גרנוליט בכתב הכמיות ,מתייחס גם לפרוק וסילוק כל
הבטון הקיים מתחת לגרנוליט עד לעובי כולל של 30ס"מ.
העבודה תמדד במ"ר ללא תלות בעובי הבטון ו/או הגרנוליט ,עד לעובי כולל של 30ס"מ.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 81 -
פרק - 2עבודות עפר
2.1כללי
תשומת לב הקבלן מוסבת לכך ,שהעפר לסוגיו הם רכוש המזמין בלבד והמזמין יורה לקבלן
כיצד לנהוג לגביו .בשום אופן לא יותר לקבלן להוציא מתחום העבודה חומרים חפורים שונים
לשימושו שלו אלא באשור בכתב ומראש של המזמין.
2.2חפירה ו/או חציבה
א.
בכל מקום שבו מוזכר המונח "חפירה" ,הכוונה היא ל"חפירה ו/או חציבה" בכל סוגי
הקרקע ובכל כלי הדרוש לביצוע העבודה.
ב.
על הקבלן להביא בחשבון שלצורך ביצוע עבודות מילוי יהא עליו להשתמש בחומרים
החפורים באתר תוך התאמתם לדרישות האיכות מחומרי המילוי ,כמפורט בסעיף
מילוי ( גריסה ,ניפוי וכו' ) .אדמה חפורה שאינה מתאימה למילוי ,על הקבלן לפנות
על חשבונו לאתר מאושר ע"י הרשות .לא ישולם עבור פינוי עודפי חומר חפור ו/או
חצוב ומחיר פינויים כלול במחיר סעיף חפירה ו/או חציבה.
הסרת צמחיה וניקוי השטח הם עבודות המהוות חלק מעבודות העפר חפירה ומילוי ולא
תחושב לצורך תשלום.
כל צמחיה על שורשיה ,גדמי עצים על שורשיהם ,פסולת למיניהם יורחקו מהאתר לפני
תחילת עבודות החפירה ו/או מילוי.
רק לאחר הרחקה כמפורט לעיל ,יותר להתחיל בעבודות חפירה/חציבה ומילוי.
ג.
מחיר החפירה ימדד במ"ק נטו וכולל :
חפירה וחפירה לתעלות ניקוז. הובלה ופיזור בשכבות (בעובי 20ס"מ מקס' לאחר הידוק ) בשטחי המילוי. חפירה להחלפת קרקע פינוי עודפי עפר לא ראויים לאתר שפיכה מאושר. חיתוך (על ידי משור ) ופינוי שורשי עצים אשר ימצאו בתוואי הכבישבכל עומק שהוא.
הסרת הצמחייה וניקוי השטח כמפורט לעיל. -פעולת הפרדה בין עפר הראוי למילוי ועפר שאינו ראוי למילוי.
ד.
ה.
2.3
לא תשולם תוספת בגין חפירה בשטחים קטנים ,ו /או בלתי רציפים.
מילוי
כללי
א .באזור העבודה יבוצע מלוי לאחר השלמת עבודות פינוי הפסולת ,הורדת הצמחיה והידוק של
הקרקע הקיימת.
ב .הערות :
.1פיזור חומר מסוג מסויים ייעשה לרוחב כל השטח המיועד למילוי ולכל אורכו.
.2סך הכל עובי שכבות מסוג חומר אחד יהיה אחיד בכל השטח המיועד למילוי.
. 3עובי שכבות המילוי לא יעלה על 20ס"מ אחרי הידוק.
2.4
החלפת קרקע
א .יש להביא בחשבון כי בקטעים מסוימים יהיה צורך לבצע החלפת קרקע וזאת בגלל
צפיפויות נמוכות אשר התקבלו בחלק מבדיקות ההחדרה התקניות ( ) SPTאו
המצאות שכבות המכילות פסולת .החלטה לגבי היקף החלפת הקרקע תקבע ע"י
המפקח באתר בתחילת העבודה ובמהלכה לאחר ביצוע מספר בדיקות צפיפות שדה
מייצגות.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 82ב .החומר למילוי חוזר יאושר מראש ובכתב ע"י המפקח.
ג .המונח "החלפת קרקע" לעיל מתייחס גם להחלפת שכבות מבנה קיימות בכבישים,
חניות ובשבילים שהמפקח יורה על החלפתם.
ד" .החלפת קרקע" תמדד ותשולם במסגרת סעיף "חפירה ו/או חציבה".
2.5
מילוי מובא מבחוץ
הבאת מילוי מובא מבחוץ תותר אך ורק לאחר שאזלו כל מקורות המילוי המתאים מחומר
מקומי ,וקבלת אישור מראש ובכתב מהמפקח לספק לאתר מילוי מובא.
2.6
הידוק
א .הידוק שטחים
לפני התקנת חומר המילוי (על קרקע מקורית לאחר הסרת צמחיה וניקוי או חישוף) ו/או
שכבות המבנה (בחפירה) יש להדק את השטח ואו השתית לפי סעיף 510262של המפרט הכללי.
ב .כל שכבות המילוי יהודקו בהידוק מבוקר לכל עומק השכבה.
ג .עובי שכבות המילוי ,מדוד לאחר הידוק ,לא יעלה על 20ס"מ.
ד .שיעור ההידוק הנדרש בסוגי קרקע שונים יהיו כמפורט בטבלה שלהלן:
שיעור הידוק
עומק מפני השתית
סוג הקרקע
( 95%מינימלי )
בכל עומק
A-2-4
( 95%מינימלי )
קטן מ 100 -ס"מ
A-2-6
( 93%מינימלי )
גדול מ 100-ס"מ
A-2-6
93%- 90%
בכל עומק
A- 6עד (A- 7- 6)5
92% - 89%
בכל עומק
A-7- 6 )< (5
קרקעות גסות גרגר ( ) A- 2- 6 ; A- 2 4תהודקנה ברטיבות אופטימלית.
קרקעות דקות גרגר ( ) A - 7-6 ; A- 6תהודקנה ברטיבות המירבית בה ניתן לעבד ולהדק את הקרקע
על מנת להגיע לצפיפות הדרושה (בד"כ רטיבות בסביבות גבול הפלסטיות מינוס , 1%פלוס .3%
2.7
שיפועי מדרונות
שיפועי מדרונות הן בחפירה והן במילוי יבוצעו לפי 1אנכי ל 3-אופקי .במקרים מיוחדים כמו מגבלות
זכות הדרך יתוכננו השיפועים לשיפוע המתון ביותר שנתן ,לא תלול מ 1 -אנכי ל 2-אופקי.
2.8הדברת צמחיה לפני ריצוף (באישור המפקח מראש ובכתב בלבד)
דרישות ביצוע
א.הדברת צמחיה תעשה ע"י ריסוס בחומר קוטל עשבים/צמחיה ,מאושר ע"י משרד החקלאות
משרד איכות הסביבה וקק"ל ,לשביעות רצון המפקח .הריסוס יבוצע בשטחים אשר מיועדים
לסלילה ולמדרכות כפי שצויינו במפרט ו/או בתכניות ,אך ורק אם אושרו מראש ובכתב ע"י
המפקח.
ב.הריסוס יבוצע ע"י קבלן בעל רשיון הדברה מטעם השרותים להגנת הצומח (משרד החקלאות)
המבצע עבודות כנ"ל עבור רשויות מקומיות ,קק"ל ,מע"צ וכדומה ואשר ישמש קבלן משנה
מטעם הקבלן ,על הקבלן המשנה הנ"ל להגדיר את הצמחיה שבאתר ,ולהתאים את החומר
הכימי הקוטל ,המתאים לאותה צמחיה.
על הקבלן להציג למפקח לפני התחלת ההדברה ,אישור השרותים להגנת הצומח (מטעם משרד
החקלאות) למיכשור ,סוג הריסוס הדרוש וכמותו .הביצוע ע"י קבלן משנה כנ"ל לא משחרר את
הקבלן מאחריותו.
ג.הריסוס יבוצע על פני שכבת המצע התחתונה לאחר יישורה ולפני הידוקה (אלא עם המפקח
יחליט שהריסוס יבוצע על פני השתית) .כאשר על פני השתית יריעה או שכבה אוטמת ,ייעשה
הריסוס על פני השתית.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 83ד.מיד לאחר הריסוס ,תחל השקיית מים .הכמות הכוללת להשקייה תלויה בסוג הקוטלים .לא
תותר השקיה בפעם אחת יותר מאשר 20ליטר למ"ר וכן לא כמות אשר תגרור רטיבות יתר בין
השקייה אחת לשניה יש להמתין 6שעות לפחות.
ה.הידוק שכבת המצע התחתונה בקטעים שרוססו יתבצע לאחר 24שעות לפחות מגמר ההשקיה
האחרונה.
ו.מדידה
הדברת צמחיה תימדד באתר לפי מ"ר של שטח שרוסס בקוטל עשבים/צמחיה ,לפי אישור
מראש ובכתב מהמפקח.
ז.תשלום
התשלום עבור הדברת צמחיה יהווה תמורה עבור כל הנאמר לעיל ,כולל השגת אישורים שונים
ותשלום אגרות שונות הנדרשים ע"י הרשויות ( כגון :איכות הסביבה ,קק"ל וכו' ) וכולל אספקת
מים והרבצתם.
פרק - 3צורת דרך ומצעים
הערה :לא תשולם שום תוספת מחיר ,עבור עבודה בשטחים מצומצמים ,ברצועות צרות (כגון במילוי
תעלות צנרת וכבלים) ,בקטעים בלתי רציפים וסביב מתקנים ומכשולים.
3.1מצעים
המצעים יהיו מסוג א' .דרישות לטיב ודרוג של החומרים יהיו כמפורט בפרק 51032במפרט הכללי
לסלילת כבישים ורחובות (פרק .)51כמו כן הקבלן מחוייב בכל דרישות הבצוע האחרות הכלולות
בפרק הנ"ל.
מצעים ימדדו וישולמו בהתאם למפורט בכתב הכמויות (נטו) ללא הבדל בין מסעה או מדרכה .לא
תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים מצומצמים
3.2מצעים לדרכים ,חניות ,מפרצי חניה ומדרכות
למצעים ישתמש הקבלן בחומר מחצבה .כל המצעים יהיו מסוג א' ויעמדו בדרישות המפורטות
במפרט הכללי פרק .5103טיב החומר וביצוע שכבות המצע יעמדו בדרישות המופיעות בסעיף 51032
של המפרט הכללי .המצעים יהודקו לדרגת צפיפות של 100%מדרגת הצפיפות המכסימלית לפי מוד.
א.א.ש.הו בתכולת רטיבות אופטימאלית .+ 2%עובי המצע יהיה כמפורט בתכניות או כפי שיורה
המפקח .הנחת מצעים מותנית באישור המפקח לאחר הצגת תעודת מספק חומרי המצע המעידה על
טיב החומרים שבכוונת הקבלן לספק ,ולאחר הצגת ממצאי בדיקת הידוק שתית .העבודה תימדד
במ"ק של מצע מהודק ,ללא תלות בעובי השכבה ,שהודקה לפי הוראות המפקח.
3.3עיבוד פני מצע קיים
במסגרת סעיף זה יבוצע עיבוד פני מצע קיים במקומות שבהם פורק אספלט קיים ו/או במקומות
שבהם פורק ריצוף קיים ו/או במקומות שבהם היה קיים מצע שלא בוצע במסגרת חוזה זה .העבודה
כוללת ניקוי מושלם של פני המצע הקיים ,סילוק הפסולת ,הרטבה חרישה והידוק של פני המצע
הקיים והבאתו לגבהים המתוכננים של פני המצע ,כולל הוספה של מצע סוג א' או גריעה של מצע
במידת הצורך ,כדי להגיע לגבהים אלה.
העבודה תמדד במ"ר .לא ישולם בנפרד עבור הוספת או גריעת מצע כאמור .על הקבלן לקחת בחשבון
הימצאות מתקנים שונים כגון עמודי תאורה ,קירות גדר ותאי בקרה וכו' בתחום העבודה או
בגבולותיה .על הקבלן לבצע את עיבוד פני המצע בזהירות הראויה ,כדי למנוע פגיעה במתקנים אלה.
תשומת לב הקבלן מוסבת לכך שבקטעים בהם יבוצע עיבוד פני מצע קיים לא ישולם עבור צורת דרך.
עבודה זו תמדד בשני סעיפים נפרדים כדלקמן:
סעיף 3.010בכתבי הכמויות יבוצע במקומות שבהם פורק אספלט קיים שאמור להיות מוחלףבריצוף.
סעיף 3.020בכתבי הכמויות יבוצע במקומות שבהם פורקו וסולקו ריצוף קיים והחול שמתחתיוואמור להתבצע בהם ריצוף חדש ,ובמקומות שבהם פורק אספלט קיים ,שאמור להיות מוחלף
באספלט חדש.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 84 3.4אגו"ם
במסגרת סעיף זה ,יספק הקבלן ויפזר אגו"ם מאגרגט סוג א' לפי פרק 51במפרט הכללי ,ויהדק אותו
בשכבות בעובי 15ס"מ אחרי הידוק.
פיזור האגו"ם מותנה באישור המפקח ,לאחר שהוצגה בפניו ואושרה על ידו תעודה מספק החומר,
המעידה על התאמת החומר לדרישות המפרט הכללי ,ולאחר שהתקבל אישור המפקח לכך שהושלם
גמר עיבוד שכבת המצע שמתחת לשכבת האגו"ם.
העבודה תימדד במ"ק
המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת החומר ,הרטבתו ,פיזורו ,והידוקו ,עפ"י הנחיות והוראות
פרק 51במפרט הכללי.
3.5צורת דרך עיבוד שתית
עבודה זו תבוצע במקומות שבהם פורק וסולק מבנה השכבות של כביש קיים ,וזאת לצורך עיבוד
השתית החדשה ,לפני החזרת שכבות מבנה חדשות ,וכן בקטעי מיסעות חדשות ומדרכות חדשות
העבודה תבוצע לפי הנחיות סעיפים 510262ו 510263 -במפרט הכללי .העבודה תימדד במ"ר.
3.6ביצוע מילוי שברי אבן לייצוב שתית בוצית (בקלאש)
העבודה כוללת אספקה והנחה של שכבות שברי אבן בעובי 20ס"מ ,אחרי הידוק ,בקטעי שתית
חרסיתית/בוצית -במקומות שעליהם יורה המפקח מראש ובכתב.
מספר השכבות שיונחו ,יאושר ע"י המפקח בכתב לפני הנחת כל שכבה ושכבה -עד להפסקת
השקיעה.
העבודה תבוצע בהתאם להנחיות סעיף ,51.04.12במפרט הכללי.
בנוסף לסוגי האבן האמורים בתת סעיף א' 1-של הסעיף הנ"ל ,יאושר גם שימוש בשברי אבן גרניט.
המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת האבן ,פיזורה והידוקה.
העבודה תמדד במ"ר של שכבת שברי אבן בעובי 20ס"מ .אם יבוצעו ,באישור המפקח ,מספר
שכבות בעובי 20ס"מ באותו תא שטח ,המדידה תהיה של כל שכבה בנפרד.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 85 -
פרק - 4עבודות אספלט
4.1
ריסוס יסוד מסוג MS - 10בשיעור 1ק"ג/מ"ר
עבודה זו תבוצע אך ורק במקומות שבהם יבוצע מבנה חדש מאספלט למיסעת הכביש .העבודה
תבוצע לפי הנחיות פרק 510452במפרט הכללי.
העבודה תימדד במ"ר.
4.2
ריסוס מאחה מסוג SS - 1בשיעור 0.5ק"ג/מ"ר
עבודה זו תבוצע על גבי אספלט מקורצף ונקי ,לקראת ביצוע שכבת אספלט חדשה .העבודה תבוצע
לפי הנחיות פרק 510452במפרט הכללי ,אך ורק במקומות שעליהם יורה המפקח מראש ובכתב.
העבודה תמדד במ"ר.
4.3
שכבות אספלטיות
4.3.1
4.3.2
4.3.3
שכבת אספלט מקשרת בעובי 5ס"מ ,תא"מ ) S(25
שכבת אספלט נושאת בעובי 4ס"מ ,תא"צ 19
שכבת אספלט בעובי משתנה ,תא"צ 19
העבודה תבוצע לפי הנחיות תת -פרק 5104במפרט הכללי .גודל הגרגר המקסימאלי בתערובות
יהיה כמצויין בכתב הכמויות.
האגרגט בכל התערובות יהיה אגרגט גרניט סוג' א'.
הביטומן בכל תערובות האספלט יהיה מסוג PG 70-10
העבודה בסעיפים 4.3.1ו 4.3.2 -לעיל תימדד במ"ר לגבי כל תערובת וכל עובי בנפרד.
אספלט בעובי משתנה ,לפי סעיף 4.3.3לעיל ,יבוצע אך ורק במקומות שעליהם יורה המפקח
מראש ובכתב .אספלט זה ימדד בטונות ,לפי משקל האספלט נטו ,עפ"י המצויין בתעודות
המשלוח ,שיימסרו למפקח "בזמן אמת" ,בעת ביצוע האספלט ,שהמפקח אישר לבצעו כאספלט
בעובי משתנה .המפקח לא יכלול בסעיף זה בחשבונות הקבלן כמויות של אספלט מתעודות
משלוח שנמסרו לו בדיעבד.
4.4תוספת למחיר מ"ר אספלט מכל הסוגים ,עבור ביצוע עבודות אספלט בהיקף קטן
במסגרת סעיף זה תשולם תוספת למחיר מ"ר של שכבת אספלט מכל סוג ובכל עובי ,עבור ביצוע
עבודות אספלט בהיקף קטן.
תוספת זו תשולם אך ורק באישור מראש ובכתב של המפקח ,ואך ורק אם סה"כ השטח של כל
שכבות האספלט שניתן לבצע בהינף אחד לא יעלה על 3,000מ"ר.
אם שטחי האספלט בכל השכבות ,שניתן לבצע בהינף אחד במבנה מסויים ,לא יעלה על 1,500
מ"ר ,התוספת הנ"ל תוכפל ,כלומר כל מ"ר של סך שטח שכבות האספלט שניתן לבצע בהינף אחד
ייחשב כ 2 -מ"ר.
לצורך סעיף זה ,כל שכבות האספלט שניתן לבצע בתוך 48שעות רצופות ייחשבו כאילו בוצעו
"בהינף אחד".
מודגש בזאת ,כי לצורך הפעלת התוספת לפי סעיף זה ,במבנים שבהם שטחי האספלט הנדרשים
עולים על 3,000מ"ר ,אך הקבלן יהיה סבור כי משיקולים של הסדרי תנועה ,או משיקולים
הנדסיים ,עליו לפצל את עבודות האספלט למספר שלבים ,קטנים יותר ,יהיה על הקבלן לשכנע
את המפקח ,כי הנסיבות אכן מחייבות את פיצול עבודות האספלט לשלבים קטנים יותר שבהם
יבוצעו שטחי אספלט פחותים מ 3,000 -מ"ר.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 86התוספת הנ"ל מהווה תמורה מלאה עבור כל ההוצאות הייתרות שייגרמו לקבלן בגין ביצוע
עבודות אספלט בהיקפים קטנים ,לרבות הובלת הציוד לאתר והחזרתו ,הוצאות הלנה והזנה של
צוותי האספלט ומפעילי הציוד וכו'.
לא תשולם לקבלן כל תוספת אחרת בגין ביצוע עבודות אספלט בהיקפים קטנים מלבד התוספת
האמורה בסעיף זה ,למעט "תוספת היקף" ,במבנים הרלבנטיים ,לפי סעיף 00.48של המפרט
המיוחד לעיל.
4.5מישק התחברות לאספלט קיים
העבודה כוללת יישור וניקוי קו ההתחברות לאספלט קיים ,מריחתו בביטומן ,בכל עובי שכבת
האספלט הקיימת וביצוע התחברות לקבלת קו התחברות חלק ורציף .העבודה תימדד במ"א של
מישק ההתחברות.
4.6קרצוף אספלט קיים לעומק עד 3ס"מ
העבודה כוללת קרצוף שכבה בעובי עד 3ס"מ בפני אספלט קיים ,סילוק החומר המקורצף
למקום מאושר וניקוי מוחלט של השטח המקורצף וסביבתו מכל שאריות של חומר מקורצף
ופסולת כל שהיא.
העבודה תימדד במ"ר של שטח אשר קורצף ונוקה כאמור ,לפי הוראה מראש ובכתב מהמפקח.
לא ישולם עבור ביצוע קרצוף בשכבות אספלט שמיועדות לפרוק וסילוק ,אולם הקבלן יהיה
רשאי לקרצף אותן תמורת תשלום לפי סעיף פירוק וסילוק אספלט.
פרק - 5עבודות צביעה ותמרור
5.1צביעה
עבודות צביעת כבישים תבוצע בהתאם להנחיות סעיף 51077במפרט הכללי והאמור להלן:
צביעה תתבצע בצבע מתאים בעל תו תקן ישראלי ובהתאם לתקנות והנחיות להצבת תמרורים ()1997
למפרט היצרן .צביעה לצורך הסדרי תנועה זמניים לא תשולם.
מדידת עבודות הצביעה תהיה כדלקמן:
קווים ברוחב 12ס"מ או 15ס"מ ימדדו במ"א ,מופרד לפי רוחב קו הצבע .ימדדו אך ורק קטעים
צבועים נטו (ללא מרווחים) .צביעת סימני צבע ו/או קווים שרוחבם עולה על 15ס"מ תמדד במ"ר של
שטח צבוע נטו .לא ימדדו שטחים בלתי צבועים.
5.2תמרורים
עבודות תמרור יבוצעו בהתאם להנחיות סעיף 51076במפרט הכללי וההנחיות כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
צורת התמרורים ,צביעתם ודוגמאות הסימון שבהם ,יהיו מתאימים למתואר בתקנות לביצוע
פקודת התעבורה" ,הודעת התעבורה (קביעת תמרורים) תש"ל "1970בדיני מדינת ישראל.
צורת האותיות ,הספרות והמרווחים ביניהן יהיו לפי המפורט בחוברת" הנחיות לאופן הצבת
תמרורים - "1970של משרד התחבורה ,המפקח על התעבורה.
פינות התמרורים המשולשים והמרובעים יעוגלו ברדיוס 25מ"מ.
התמרורים ייוצרו מפח עשוי סגסוגת אלומיניום לפי המפורט במפרט אספקה מס' ( 11מרס
" )1968תמרורי דרך ממתכת המחזירים אור" -של מכון התקנים הישראלי ,עיבודי הפח ,הגנתו
בפני החלדה וצביעתו -הכול לפי מפא"ס .111
כל התמרורים יהיו מחזירי אור ,לפי הדרישות המפורטות במפא"ס ,111הדבקת הסרט
המחזיר אור תיעשה בחימום ובתנאי תת-לחץ בלבד.
הסימנים על הסרט המחזיר-אור ייעשו ע"י הדפסת רשת ויעברו ייבוש בתנור.
כל תמרור ישא על פניו שאינם מכוסים בסרט ,סימן ברור ובר קיימא הכולל את שם היצרן (או
סימולו המסחרי) ותאריך ייצור התמרור.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 87העמודים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
העמודים יהיו עשויים צינור פלדה בקוטר " 3ובעובי דופן 2.20מ"מ ,לדרישות ת"י 530
"צינורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי.אורך הצינור ייקבע בהתאם לכמות התמרורים המיועדים להתקנה עליו ,גובה
התקנתם ועומקו ביסוד ,הכל לפי המפורט בתוכניות.
בקצהו התחתון של העמוד ירותך מוט פלדה למניעת סיבוב העמוד לאחר הצבתו.
פני העמודים ינוקו בחומר ממיס לפני הצביעה ,אם יש שכבת חלודה ינוקה העמוד
בהתזת חול לצורך הסרתה.
העמודים ייצבעו בשכבת אבץ כרומטי ובשתי שכבות של לכה סינתטית בצבעים שחור-
לבן וכמפורט בתוכניות ,הצביעה תיעשה לפני הצבת העמוד במצב אופקי ובאופן
שתהא נקיה מנזילות צבע בין כל שתי שכבות צבע יפרידו 24שעות.
העמוד יכוסה בקופסא עשויה בלחץ מפח אלומיניום שעוביו 1ס"מ ,הקופסה תהיה
בקוטר פנימי כזה כך שיולבש בכוח על הצינור והסרתו תהיה קשה.
מיקום העמודים יבוצע בהתאם לתוכניות ולפי פרטי המיקום לפני הצבת העמוד יש
לבדוק שלא יהיה מוסתר מעיני הנוהגים ברכב במרחק המתאים כל סטיה במיקום
העמוד חייבת באישור המהנדס.
העמוד יוצב בתוך בור בקוטר 40ס"מ ממולא בבטון ב ( 15 -לפי ת"י )118הצבת
העמוד תיעשה לאחר שנוצקה שכבת בטון בגובה 20ס"מ.
העמוד יוצב בזהירות ובאופן שתימנע מפולת בקירות הבור ,העמוד יוצב אנכית,
ולאחר שתוצק כל כמות הבטון הדרושה ,תמולא שאר החפירה באדמה החפורה אדמה
זו תהודק ידנית.
התקנת התמרור אל העמוד תבוצע לפחות 24שעות לאחר יציקת היסוד.
הצמדת העמודים לתמרורים
.1
.2
.3
.4
התמרורים יוצמדו אל העמודים בעזרת התקן (קולר) כמפורט בתוכניות ובפרטים.
כל חלקי ההתקן יהיו עשויים פח פלדת פחמן ,כל הפינות יעובדו וייקמטו כל
הרכיבים יהיו מגולוונים באבץ ,בטבילה חמה ויעברו תהליך צריבה בחומצה לפני
כן ,כל הברגים והאומים יהיו מגולוונים.
התמרורים יותקנו בגבהים שמאפשרים מרווח פנוי בגובה 210ס"מ מתחת לתמרור
הנמוך ביותר.
זווית ההתקנה תיבדק בשעות החשיכה ,ותתוקן עד לקבלת החזר-אור לשביעות
רצון המהנדס.
אספקה והצבה של תמרורים תימדד ביח' כדלקמן:
אספקה והצבה של תמרור אחד על עמוד ,תימדד לפי סעיף 5.100בכתבי הכמויות ,כאשר העמודוהתמרור גם יחד נמדדים ביחידה אחת.
אספקה והצבה של לוח תמרור נוסף על עמוד קיים תימדד לפי סעיף 5.110בכתבי הכמויות ,כאשרכל לוח תמרור נמדד כיחידה אחת .המונח "עמוד קיים" מתייחס הן לעמוד שהוצב ע"י אחרים והן
לעמוד שהוצב ע"י הקבלן ,במסגרת סעיף 5.100בכתבי הכמויות.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 88 -
פרק - 4אבני שפה ריצופים ומדרגות
6.1אספקת והנחת אבני שפה מסוגים שונים (כולל אבני תעלה)
אבני שפה לסוגיהן יבוצעו וישולמו לפי האמור בסעיף 51074של המפרט הכללי .המחיר כולל את כל
החומרים ,אבני שפה ,את העבודה ,אספקה וסידור האבנים והיסוד ,כולל יסוד ומשענת מבטון
ב ,20 -לביצוע מושלם .במקומות שבהם תבוצע אבן שפה חדשה בצמוד למיסעת אספלט קיימת,
יכלול מחיר אבן השפה גם את מילוי כל המרווח בין אבן השפה לבין האספלט בבטון.
6.2אבן שפה גננית
אבן השפה הגננית תבוצע ותשולם אך ורק במקומות שעליהם יורה המפקח מראש ובכתב (בין היתר
סביב גומות לעצים) לפי האמור במפרט הכללי .המחיר כולל גם יסוד ומשענת מבטון ב .20 -
6.3אבני שפה בקשתות
מודגש בזאת כי בקשתות יבוצעו אבני שפה קצרות באורך 25ס"מ או 50ס"מ ,בהתאם לסוג האבן
המונחת במקום .אבני שפה אלה לא ימדדו בנפרד ,אלא יכללו בסעיפים הקיימים ,בכתב הכמויות
לאבני שפה באורך 1מ' ,מסוגים שונים.
6.4מדידה
כל אבני השפה לסוגיהן ,ימדדו במ"א ,לכל סוג אבן בנפרד ,לפי הסעיפים השונים בכתבי הכמויות.
ריצופים באבנים משתלבות מסוגים שונים ובגוונים שונים
כללי
עבודות הפיתוח והריצוף יעשו בהתאם למפורט בפרק 40למפרט הכללי .אותם הסעיפים
שלא באים לידי ביטוי בפרק 40יבוצעו בהתאם למפורט בפרק 51של המפרט הכללי.
כמו כן יחולו ההנחיות הניתנות בסעיף זה של המפרט המיוחד.
הריצוף יהיה באבנים משתלבות אפורות וצבעוניות מסוגים שונים בעובי 6ס"מ ,או בעובי 8ס"מ על
גבי שכבת חול נקי בעובי 4ס"מ .דוגמת הריצוף תהיה כמפורט בתכניות.
אבני ריצוף בעובי 8ס"מ ,ובעובי 10ס"מ ,יונחו אך ורק במקומות שעליהם יורה המפקח מראש
ובכתב .במקומות האחרים יונחו אבני ריצוף בעובי 6ס"מ.
אבני ריצוף בעובי 10ס"מ יהיו מייצור מיוחד המיועד לשימוש באילת Heavy Duty Eilat -
6.5ביצוע ריצוף באבנים משתלבות
6.5.1
כללי:
בקטעי ריצוף בהם נדרש יותר מגוון אחד ,ייקבע מרקם הנחתם ע"י המפקח.
הקבלן ישתמש במידת האפשר בחלקי אבנים חרושתיים (חצאי אבנים לריצוף בקצוות ליד
אלמנטים ישרים ,כגון אבני שפה) .במקרים בהם אין זה מתאפשר יבוצע חיתוך במשור
מכני/חשמלי סיבובי כמפורט במפרט הכללי – פרק .)40
האבנים תהיינה מהסוג המפורט בכתב הכמויות או שווה ערך מאושר בעובי 6ס"מ ,או 8
ס"מ (לפי הסוג) ותונחנה על גבי שכבת חול בעובי 4ס"מ.
בכיכרות יונחו אבני הריצוף על גבי שכבת חול בעובי 4ס"מ מיוצב בצמנט ,בשיעור 4ק"ג
צמנט לכל מ"ק חול.
במקומות שתידרש חגורה סמויה לתמיכת הריצוף ,היא תכלל במחיר הריצוף ולא ישולם
עבורה בנפרד.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 894.5.2
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
אספקת האבנים המשתלבות והנחתן:
הקבלן יספק את האבנים המשתלבות ממפעל מאושר ליצורם ונושא תו תקן .על
הקבלן יהא להציג תעודות של בדיקות שבוצעו לאבנים כנדרש במפרט זה ממעבדה
מאושרת -תוך התייחסות לתאריך הייצור של כל סדרה שיסומן על גבי האבנים של
אותה סדרה.
הבדיקות הנ"ל לא ישחררו את הקבלן מאחריות לטיב החומרים .המפקח שומר לעצמו
את הזכות לדרוש לבצע בדיקות נוספות מתוך האבנים שיובאו לאתר ,תוצאותיהם
יקבעו גם הן את התאמת האבנים לדרישות המפרט.
האבנים יגיעו לאתר מסודרות על מגשים במנות שיוכנו על ידי המפעל .כל אבן
שתמצא באתר עם ליקוי או פגיעה כלשהי בניגוד לנדרש במפרט זה ,תפסל ותוצא
מהאתר באחריות הקבלן.
על הקבלן להשתמש באבנים שלמות וחצאים שיוצרו על ידי היצרן .ניסור יותר
רק למידות שונות מהנ"ל.
חיתוך מרצפות יבוצע בניסור בלבד -לא יותר שימוש בגליוטינה.
חגורת בטון סמויה בעבודת הריצוף תכלל במחיר הריצוף ,ללא
מדידה ותשלום נפרד .חתך החגורה יהא 15*25ס"מ ויהא מבטון ב ,20-כולל 2
ברזלי אורך בקוטר 8וברזל קושר . 6@20פני החגורה יונמכו מפני הריצוף הסמוך
ב 3 -ס"מ ויהיו בשיפוע של 10%כלפי חוץ.
על הקבלן לקבל הוראת המפקח ביחס לקו או קוי התחלת דוגמת הריצוף.
6.5.3שכבת החול מתחת לאבנים
שכבת החול מתחת לאבנים תהיה מחול דיונות שפיך או חול נקי שפיך אחר שיאושר ע"י המפקח,
עובר נפה 95% 60עובר נפה ,5%- 140יבש ,חסר פלסטיות ונקי מאבק ולכלוך וחומרים אורגניים
ויתאים לדרישות ת"י לגבי אגרגט דק .תכולת הרטיבות של החול בעת הפיזור לא תעלה על .4%
לפי פיזור החול תנוקה השתית מלכלוך ומגופים זרים .אין להתחיל בפיזור שכבת החול
לפני אישור המפקח לטיב השתית.
החול יפוזר בשכבה אחידה בעובי הנדרש תוך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים המתוכננים
לפני הנחת הריצוף ,ללא הידוק ,לשביעות רצון המפקח.
שכבת החול לאחר הנחת הרצוף והידוקו תהיה בעובי אחיד של 4ס"מ .לפני הנחת האבנים לא תותר
כל תנועת כלים ורכב על גבי שכבת החול שפזורה ופולסה.
6.5.4ביצוע הריצוף
לפני התחלת ביצוע הריצוף יש להקפיד ששכבת החול תהיה תחוחה ויבשה (תחולת הרטיבות
לא תעלה על .)4%
ביצוע הריצוף יתחיל מאלמנטי השפה ,במרצפות שיסודרו בהתאם לתכנית ,בהתאמה לקו
הגימור של אלמנט השפה.
השלמת המשטח אל אלמנטי הקצה תבוצע במרצפות שלמות וחלקיות בהתאם לצורך.
האבנים החלקיות יחתכו לפי מידה בעזרת מכשיר ניסור מיוחד שיאושר ע"י המפקח .לא יורשה
שימוש בגליוטינה .יש להקפיד שהאבן המנוסרת תשאר שלימה ללא פגמים וסדקים עם שפות
ניצבות לאחר הניסור.
אבני הריצוף יונחו בעבודת ידיים בסידור כמצויין בהתאם לתכנית .האבנים יונחו כך
שתשתלבנה במרווחים מינימליים ביניהם .כל זאת בהתאם לדוגמא שתסוכם ותאושר בקטע
נסיוני בגודל כ 20 -מ"ר שהקבלן יכין על חשבונו.
המרווח המכסימלי המותר בין האבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה 3מ"מ .הרווח
המכסימלי המותר בין אבנים סמוכות 2מ"מ.
בסמוך ככל האפשר אחרי מועד סיום הנחת אבני הריצוף ,יש לבצע הדוק ראשוני של משטח
האבנים המשתלבות באמצעות פלטות הידוק ויברציוניות בעלות כח צנטרפוגלי של 2000
ק"ג ותדירות של 100הרץ ובגודל של 0.5מ"ר לפחות .הידוק זה יבוצע ב 3-מעברים.
הידוק זה יבוצע בתוך יום העבודה של ביצוע הריצוף .בכל מקרה לא יושאר בסוף יום העבודה
שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני .לאחר ביצוע ההידוק הראשוני ולא יאוחר מ –
24שעות לאחר ביצוע הריצוף יש לפזר על המשטח שכבת חול מחצבה נקי ודק ולטאטאו
לתוך המרווחים בין האבנים המשתלבות .לאחר מכן יימשך הידוק הראשוני כולל מילוי
המרווחים בחול המחצבה ב 4 -מעברים נוספים.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 90בגמר פיזור החול והשלמת ההידוק הראשוני תבוצע כבישת אימות במכבש 12טון או מכבש
פניאומטי כבד ב 8 -מעברים לפי הוראות המפקח ובהתאם למסקנות שיתקבלו מביצוע
המשטח הנסיוני ,לקבלת מישוריות ומשטח בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן.
המפקח רשאי להורות על שינוי בדוגמת הריצוף ובהתאמת הגוונים .לא ישולם בנפרד עבור כל האמור
לעיל והוא לא יהווה עילה לשינוי במחירי היחידה לעבודות ריצוף בכתב הכמויות.
6.5.5סטיות מותרות בביצוע
.1
.2
.3
.4
.5
.6
על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים שיורה המפקח.
הסטייה המותרת מהגובה המתוכנן ו/או מהמישוריות לא תעלה על + 8מ"מ.
מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום ברוחב
של לפחות 5ס"מ ובאורך של 5מטר והבנוי כך ששקיעתו המכסימלית עקב משקלו העצמי,
בהישענו על קצוותיו ,לא תעלה על 1מ"מ.
סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשיעורים שהותרו לעיל ,יחייבו את הקבלן לעבד
ולרצף מחדש את המשטח ,בגבולות שייקבעו על ידי המפקח.
הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על 1מ"מ.
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה והמישוריות
ונמצא מתאים לתכניות.
6.5.6אחריות לטיב האבן והביצוע
אחריות הקבלן לטיב האבן ,לטיב הביצוע וכו' כנדרש ,תהיה 24חודש ממתן תעודת גמר
לכל "מבנה" בנפרד .במסגרת אחריות זו יהא על הקבלן לבצע עבודות של החלפת אבנים
סדוקות ו/או שבורות בפינותיהם במידה העולה על 3סמ"ר (בהיטל אופקי) ותיקוני
משטחים שבהם היו שקיעות מעבר למוגדר בסעיף 6.5.5לעיל ,הכל לשביעות רצון המפקח.
6.5.7מדידה ותשלום
מדידת הריצוף תעשה במ"ר ,לפי סוג האבן ועובייה ,כמצוין בכתב הכמויות.
המחיר בכתב הכמויות לאבני ריצוף לבנות ,יהווה תוספת למחיר האבנים
הצבעוניות.
מחיר היחידה לכל אחד מסוגי אבני הריצוף לעיל יהווה תמורה מלאה עבור אספקת האבן,
אספקת והנחת שכבל החול ,פיזור האבנים והנחתן ,לפי הדוגמאות בתכניות והוראות המפקח,
ניסורים ,מילוי מרווחים ,חגורה סמויה מבטון ב ,20 -הידוקים אספקה ,פיזור וטאטוא של חול
על גבי האבנים ,וביצוע כל העבודות הדרושות לקבלת עבודה מושלמת ,כולל סילוק הפסולת
למקום שפיכה מאושר .בריצוף לבן כוללת תוספת המחיר גם הנחה בקווים מקוטעים בהתאם
לתכניות ולהנחיות המפקח.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 91 -
פרק - 7קירות וסלעיות
1. 7ביצוע קירות תומכים מבטון מזויין ,ללא חיפוי אבן
העבודה כוללת ביצוע קירות תומכים מבטון מזויין ב ,30-בהתאם לפרטים בתכניות.
טפסנות חזית הקיר תהיה עם לוחות עץ ברוחב 10ס"מ ,אופקיים ,או אנכיים -לפי
הוראות האדריכל.
ניקוז הקיר יבוצע באמצעות צינורות P.V.Cבקוטר " ,3כמסומן בתוכניות.
קיר עד גובה H = 50יהא ללא פתחי ניקוז .קיר בגובה H = 2.5יהא בעל שתי שורות נקזים
ועבור כל 2.0מטר נוספים בגובה הקיר ,תתוסף שורת נקזים .מאחורי צינורות הניקוז יש
לסדר צרורות אבן עטופים ברשת פלסטית ,הכל בהתאם לפרטים בתכניות.
תפרים יבוצעו כל כ 8 -מטר .התפר יהיה ברוחב 2ס"מ עם מילוי "קל -קר".
מילוי בגב הקיר יבוצע מחומר גרנולרי בלבד ,בשכבות מהודקות בעובי עד 25ס"מ.
כל מחירי היחידה עבור הקירות ,כוללים את כל עבודות החפירה או החציבה הדרושות,
אספקת ויציקת הבטונים ואשפרתם ,ברזל הזיון (בשיעור עד 70ק"ג ברזל לכל מ"ק
בטון) ,נקזים וצרורות ניקוז כמפורט לעיל ,מילוי והידוק בשכבות בגב הקיר ,סילוק
עודפים למקום שפיכה מאושר ,וכן כל העבודה הנדרשת לביצוע מושלם של הקיר וכל
הנדרש בפרטים ובמפרט הכללי ,בפרקים ובסעיפים המתאימים .המדידה במ"ק לפי
המידות בתוכניות בהתאם לגובה הקיר ,ללא הפרדה בין היסוד והקיר ,ולא כולל נפח נדבך
ראש הקיר.
7.2נדבך ראש מאבן כורכרית לכל סוגי הקירות התומכים
נדבך הראש יהיה עשוי מאבן כורכרית במידות 26/20/810ס"מ ,או במידות
40/40/10ס"מ ,לפי בחירת האדריכל.
המחיר כולל את אספקת האבנים והתקנתם ,כולל קשירה ,לשביעות רצונו המלאה של
המפקח.
הנדבך בראש הקיר ימדד במ"א ,לפי גודל האבן.
7.3חיפוי "כורכרית" בחזית קיר מבטון מזויין
העבודה כוללת אספקת אבני חיפוי מכוכרית מנוסרת בעובי 2.5ס"מ ,דגם "חופית" או
שווה ערך מאושר ,ויישומם בחזית הקיר מבטון מזויין ,במקומות שיורה האדריכל.
עבודה זו תימדד במ"ר.
המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת אבני החיפוי ,יישומם ,ניקיון בסיום העבודה,
כולל כל הציוד ,העבודות והחומרים ,הדרושים לביצוע מושלם של החיפוי ,לשביעות רצונו
המלאה של המפקח.
7.4
ביצוע קירות תומכים מסוג "קיר כובד" עם חיפוי אבן אילת בבניה פראית
העבודה כוללת ביצוע קירות תומכים מסוג "קיר כובד" עם אבן אילת בבניה פראית ,הכל
בהתאם לפרטים בתכניות.
סוג הבטון יהא ב 20 -ויכיל 250ק"ג צמנט לפחות למ"ק בטון.
האבן בפני הקיר תהא אבן אילת .סוג הבנייה כפרית פראית .תשומת לב הקבלן לבצוע דו
פנים ב 50 -ס"מ העליונים של הקיר.
המפקח יאשר את סוג האבן עפ"י דוגמא שתובא ע"י הקבלן ואת אופן הבנייה עפ"י דוגמא
של 2מ"ר לפחות ,שתבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו .אין להתחיל בביצוע הקיר לפני קבלת
אישור המפקח לדוגמא.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 92 -
ניקוז הקיר יבוצע באמצעות צינורות P.V.Cבקוטר " 3כל 2מטר בגובה של 40ס"מ.
קיר עד גובה H = 50יהא ללא פתחי ניקוז .קיר בגובה H = 2.5יהא בעל שתי שורות נקזים
ועבור כל 2.0מטר נוספים תתוסף שורת נקזים .מאחורי צינורות הניקוז יש לסדר צרורות
אבן עטופים ברשת פלסטית ,הכל בהתאם לפרטים בתכניות.
תפרים יבוצעו כל כ 8 -מטר ברוחב 2ס"מ עם מילוי "קל – קר" כמסומן בתכניות.
מילוי בגב הקיר יבוצע מחומר גרנולרי בלבד בשכבות מהודקות של עד 25ס"מ.
מחיר הקיר בכתב הכמויות יהווה תמורה מלאה עבור הקירות כוללים אספקת האבנים
והנחתם ,הבטונים ,חומר המילוי בגב הקיר ,צינורות ניקוז ,צרורות אבן ,חפירה לקירות,
ליסודות ,למרחב עבודה ,מילוי והידוק בשכבות בגב הקיר ,סילוק עודפים למקום שפיכה
מאושר ,וכן כל עבודה הנדרשת לביצוע מושלם של האלמנט וכל הנדרש בפרטים ובמפרט
הכללי בפרקים ובסעיפים המתאימים.
7.5
המדידה במ"ק ,ללא הפרדה בין היסוד והקיר ,ולא כולל נפח נדבך ראש הקיר.
ציפוי דו -פני
עבור תוספת ציפוי דו -פני במקומות שיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח תשולם תוספת
למחיר הקיר .לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות .המדידה במ"ר.
7.4אספקה והתקנה של גושי סלע לסלעיה
העבודה כוללת אספקה והתקנה של גושי סלע בנפח מעל 0.5מ"ק כ"א ,מסוג מאושר ע"י
האדריכל ,וסידורם במסלעה ,לפי הפרטים בתוכניות והנחיות האדריכל.
המדידה תהיה במ"ר של פני הסלעיה ,כמסומן בפרט .B10
המחיר מהווה תמורה מלאה ,עבור כל עבודות החפירה והמילוי הדרושות ,כולל מילוי
בשכבות בגב הסלעיה ,אספקת הסלעים ,סידורם – לפי פרט ,B10סילוק עודפי עפר ופסולת,
וכל העבודות ,הציוד והחומרים הדרושים לביצועה המושלם של העבודה לשביעות רצון
האדירכל והמפקח.
אם המפקח ידרוש זאת ,יכלול המחיר גם הכנת קטע לדוגמא לאישור האדריכל או המפקח.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 93 -
פרק - 8ריהוט רחוב ,גדרות ,מעקות ועבודות שונות
8.1הערות כלליות
א .מחירי כל הסעיפים בפרק 8בכתב הכמויות ,כוללים את כל העבודות ההכנה הדרושות ,כולל:
חפירות ליסודות ובסיסים. חציבות בבטונים ,לחיבור מעקות ,גדרות ומאחזי יד. יציקת בסיסים מבטון מזויין ,כולל זיון עפ"י הפרטים בתוכניות ,או – בהעדר פרטי זיוןבתוכניות -בכמות של 50ק"ג ברזל לכל מ"ק בטון ,לפי הנחיות המפקח.
אשפרת הבטון. הצבת הפריט במקומו. פילוסים והתאמות. מילוי חוזר מהודק. סילוק עודפים ופסולת לאתר שפיכה מאושר. ניקוי השטח. כל העבודות ,הציוד והחומרים ,הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בכל פריט ופריט,לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
ב .אם לא נאמר אחרת כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים בגילוון חם .המחיר בכתב הכמויות
מתייחס לגימור של הפריט בגילוון חם
ג .לפריטים מסויימים בכתב הכמויות ,מופיע סעיף נפרד ,של תוספת עבור צביעה בתנור של
אותו פריט .במסגרת סעיפים אלה תשולם תוספת למחיר הפריט המגולוון ,עבור צביעתו
בתנור אחרי הגילוון.
ד .במוצרי מדף ,שמגיעים ממילא צבועים בתנור ,יתייחס המחיר הבסיסי של הפריט לגימור
בצבע ,ולא תשולם עבורם התוספת עבור הצביעה בתנור.
8.2אספקה והצבה של ספסלים מדגמים שונים
העבודה כוללת אספקה והצבה של ספסלים מדגמים שונים ,בהתאם לפירוט בכתב הכמויות
ולפרטים בתוכניות.
העבודה תמדד ביחידות ,לפי כל דגם ספסל בנפרד.
המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת הספסל לאתר ,חפירת הבורות ליסודות ,יסודות
מבטון מזוין (כמות הזיון 50ק"ג ברזל למ"ק בטון) ,מילוי חוזר מהודק של הבורות ,הצבת הספסל
באופן אופקי ומפולס .וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר ,כולל כל העבודות ,הציוד
והחומרים ,הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.
ספסלים מדגם שמיוצר עם משענת יד ,יסופקו עם משענת יד.
8.3אספקה והצבה של אשפתונים מדגמים שונים
העבודה כוללת אספקה והצבה ,עם ביסוס או עיגון לפי הנחיות היצרן ,של אשפתונים מדגמים
שונים ,בהתאם לפירוט בכתב הכמויות ולפרטים בתכניות
העבודה תמדד ביחידות ,לכל דגם אשפתון בנפרד.
המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת האשפתון לאתר ,חפירת הבור להצבתו ,יסוד מבטון
מזוין (כמות הזיון 50ק"ג ברזל למ"ק בטון) ,מילוי חוזר מהודק של הבור ,הצבת האשפתון ,עיגון
וביטון וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר ,כולל כל העבודות ,הציוד והחומרים
הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 948.4
אספקה והצבה של עציצים מדגמים שונים
העבודה כוללת אספקה והצבה ועיגון במידת הצורך ,לפי הנחיות היצרן ,של עציצים מדגמים
שונים ,בהתאם לפירוט בכתב הכמויות ולפרטים בתכניות
העבודה תמדד ביחידות ,לפי כל דגם עציץ בנפרד.
המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת העציץ לאתר ,כל ההכנות להצבתו ,הצבת העציץ,
עיגונו וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר ,כולל כל העבודות ,הציוד והחומרים
הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.
עבור מילוי העציץ באדמת גן ,ישולם עפ"י הסעיף של אדמת גן בפרק .11
8.5אספקה והצבה של ברזיה לשתיה מדגמים שונים
העבודה כוללת אספקה ,הצבה ,ביסוס ועיגון לפי הנחיות היצרן ,של ברזיה לשתיה מדגמים
שונים ,כמפורט בכתב הכמויות ,ובפרטים שבתוכניות.
העבודה תימדד ביחידות ,לכל דגם של מתקן שתיה בנפרד.
המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת הברזייה לאתר ,חפירת הבור להצבתה ,יסוד מבטון
מזוין (כמות הזיון 50ק"ג ברזל למ"ק בטון) ,מילוי חוזר מהודק של הבור ,הצבת הברזייה ,עיגון
וביטון וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר ,כולל כל העבודות והחומרים הדרושים
לחיבור מתקן השתיה למקור מי שתיה עירוני ,מערכת ניקוז לפי הנחיות היצרן וכולל כל הציוד
והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.
עבור ברכת ניקוז ועבור חבית ניקוז ישולם בנפרד ,לפי הסעיפים שלהלן.
8.6תוספת למתקן שתיה עבור ביצוע ברכת ניקוז
העבודה כוללת אספקה והתקנה של שוחת ניקוז עגולה מחוליות בטון ,בעומק עד 1.5מ' ובקוטר
100ס"מ ,עם מכסה מיצקת לעומס 25טון עם מסגרת ריבועית ,וכולל כל הפרטים בתיאור
הסעיף בכתב הכמויות.
עבודה זו תמדד ביחידות.
התשלום יהווה תמורה מלאה עבור אספקת השוחה על כל מרכיביה ,ביצוע עבודות העפר
הדרושות ,התקנת הברכה ,כל אביזרי החיבור הדרושים לחיבורה למתקן השתיה ,ביצוע החיבור,
סילוק כל הפסולת לאתר שפיכה מאושר וניקוי השטח.
8.7אספקה והטמנה של חבית ניקוז עבור מתקן לשתיה
העבודה כוללת אספקה והטמנה של חבית מחוררת ממתכת בקיבולת 200ליטר ,מילויה בחצץ,
חיבורה עם צינור בקוטר " 3/4למתקן השתיה ,כולל כל עבודות החפירה הדרושות ,המילוי החוזר
המהודק ,סילוק עודפים ופסולת לאתר שפיכה מאושר ,וניקוי מושלם של השטח .שיעור החירור
של החבית יהיה לפי הנחיות המפקח.
עבודה זו תמדד ביחידות .המחיר יכלול את כל האמור לעיל ,לקבלת עבודה מושלמת ,לשביעות
רצונו המלאה של המפקח.
8.8אספקה והצבה של תחנת אוטובוס
העבודה כוללת אספקה ,הצבה ,ביסוס ועיגון לפי הנחיות היצרן של תחנת אוטובוס בדגם המצויין
בכתב הכמויות ,או שווה ערך מאושר.
העבודה תמדד ביחידות.
המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת התחנה לאתר ,כל עבודות החפירה הנדרשות ,יציקת
משטח מבטון מזוין ב( 20-כמות הזיון 50ק"ג ברזל למ"ק בטון) בעובי 15ס"מ ,פילוס השטח
והידוקו לפני יציקת משטח הבטון ,מילוי חוזר מהודק כפי שיידרש ,הצבת התחנה ועיגונה,
וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר ,כולל כל העבודות ,והחומרים הדרושים לביצוע
מושלם של העבודה ,וכולל אספקה והתקנה של שלט על גבי התחנה לפי לוח התמרורים.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 95 8.9אספקה והתקנה של פרגולה דגם "דרומית" ממתכת ובטון טרום
העבודה כוללת אספקה ,הרכבה ,הצבה ועיגון לפי הנחיות היצרן של הפרגולה בהתאם לפרט מס'
P6בחוברת הפרטים.
העבודה תמדד במ"ר ,של שטח הקירוי.
המחיר מהווה תמורה מלאה עבור ייצור הפרגולה על כל חלקיה ומרכיביה ,אספקתם לאתר,
הכנת היסודות להצבת הפרגולה ,הצבתה ,כל עבודות החפירה הדרושות ,המילוי החוזר ,החזרת
השטח לקדמותו ,סילוק הפסולת ועודפי עפר לאתר שפיכה מאושר וניקוי מושלם של השטח ,כולל
כל העבודות ,הציוד והחומרים הדרושים לביצועה מושלם של העבודה לשביעות רצון המפקח .
8.10אספקה והתקנה של גדר רשת בגובה 1.2מ'
במסגרת סעיף זה יספק הקבלן ויתקין גדר רשת בגובה 1.2מ' מעל פני הקרקע הסופיים של
עבודות העפר ,במקומות שיורה המפקח.
הרשת תהיה מגולוונת עם חוטים בקוטר 3מ"מ ,וגודל חורים 5*5ס"מ ,ותמתח על עמודים
מצינורות מגולוונים כל 3מ' .כל עמוד שלישי ועמודי הקצה יהיו עמודים מחוזקים עם עמוד
אלכסוני ,מסוג עמודי הגדר ,שיותקנו באלכסון בניצב למישור הגדר ,בצד הפנימי שלה .לאורך
הגדר יותקנו 3חוטי מתיחה מגולוונים בקוטר 2.5מ"מ בתחתית הרשת ,בראשה ,בתחתיתה
ובמחצית גובהה .תהיה במרחק עד 5ס"מ מעל פני הקרקע.
בראש כל עמוד תותקן כיפה מפלסטיק ,למניעת חדירת מים.
העמודים יבוססו על בסיס בטון ב 20-בקוטר 30ס"מ ובעומק 40ס"מ.
העבודה תימדד במ"א של גדר מותקנת באופן מושלם באתר ,לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
המחיר יהווה תמורה מלאה עבור אספקת כל חלקי הגדר ואביזריה ,עבור הכנת היסודות מילוי
חוזר סביב היסודות ,הצבת הגדר על כל חלקיה ואביזריה ,וניקוי השטח בסיום העבודה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 96 -
פרק - 9עבודות תיעול
9.1
כללי
תשומת לב הקבלן מופנית במיוחד לפרק 57במפרט הכללי ,המהווה חלק בלתי נפרד
ממפרט זה.
9.2קווי ניקוז
קווי הניקוז יהיו מצינורות בטון ללא זיון (דרג " )"1לפי הפרוט בכתב הכמויות.
הצינורות יהיו ללא חריצים ,סדקים ,וכל פגמים אחרים כלשהם .שטח פני הצינור
הפנימיים יהיו חלקים בהחלט ,האטם במישקים בין צינור לצינור יהיה מטבעת גומי.
הקבלן ימציא לידי המפקח לפי בקשתו ,אישור של מכון התקנים שצינורות מאותו
טיפוס עמדו בבדיקת עומס המעיכה הנדרש וכן יספק הוכחות שהצינורות הם מאיכות
ייצור שווה לזו של הצינורות שנבדקו .שום צינור לא יונח עד שיקבל את אישור המפקח.
על כל צינור יסומן שם היצרן ותאריך היציקה .תהיה למפקח הזכות להתנגד להספקת
הצינורות ממפעל מסוים ,אם ימצא שבאופן חוזר אינם עומדים בבדיקת עומס המעיכה
שפורשה לעיל.
הבדיקות תעשנה על חשבון הקבלן.
הרוחב של החפירה ,מתחתית התעלה עד ל 60 -ס"מ מעל לראש הצינור תהיה שווה
למידות החיצוניות של גוף הצינור עם התוספת הבאה:
עבור צינורות שקוטרם הפנימי עד 50ס"מ 25 -ס"מ מכל צד של גוף הצינור . עבור צינורות שקוטרם הפנימי מעל 50ס"מ ס"מ 35 -מכל צד של גוף הצינור.הצינורות יונחו על תושבת חול נקי ומהודק בעובי 15ס"מ מתחת לתחתית הצינור.
החול ,הן לצורכי התושבת והן לצורכי המילוי ,יהיה חול נקי ,חופשי מגושים ,אבנים,
חרסית ,או חומרים אורגניים.
דרוג החול לפי נפות יהיה:
נפה מס'
מס' 4
מס' 200
אחוז חומר עובר נפה
100
0-5
קטעי צינורות בין שני תאי בקורת סמוכים ,יונחו באופן רצוף.
חיבורי שקע תקע יחוברו כך ,שיווצר מעבר פנימי חלק מצינור לצינור.
הסטיה המותרת בשיפוע לא תעלה על 2ס"מ בין תחתית שני תאי ביקורת סמוכים ולא
תעלה על 2מ"מ בין צינורות שכנים .הסטיה בתוואי האופקי לא תעלה על 2ס"מ .כל
הצינורות שיונחו בין שני תאי ביקורת סמוכים ,יהיו מאותו יצרן .הנחת הצינורות תתקדם
מצד המורד לכיוון המעלה.
לא יוצק שום יסוד ולא יונח שום צינור עד שהחפירה תבדק ותאושר ע"י המפקח.
במשך ביצוע העבודות ולפני קבלתן ,ינוקה החלל הפנימי של הצינורות מכל לכלוך וחומרים
זרים.
לאחר הנחת הצינור תמולא החפירה משני צידי הצינור בחול נקי עד גובה 20ס"מ מעל ראש
הצינור תוך כדי הידוק לדרגת צפיפות שלא תפחת מ 98% -מהצפיפות המירבית לפי
מוד .א.א.ש.טו ..המשך המילוי החוזר עד פני השתית ,או פני הקרקע המתוכננים ,יבוצע
כאמור במפרט הכללי סעיף - 510255מילוי חוזר למעבירי מים וצנרת.
הידוק החול והמילוי החוזר עד 100ס"מ מעל ראש הצינור יבוצע בציוד הידוק קל ,כך שלא
יגרם שום נזק לצינור.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 97בדיקת אטימות
כל קוי הצינורות יבדקו לאטימות כדלקמן:
א .לדליפת מים מתוך הצינור החוצה.
ב .לחלחול מים מחוץ לצינור לתוכו.
בדיקה א' תבוצע לפני כיסוי הצינורות ומילוי התעלה.
בדיקה ב' תבוצע לאחר מילוי התעלה ותגלה גם אילו נזקים נגרמו לצינור בשעת מילוי
התעלה וכן עד כמה מתאים הצינור לדרישות הנוגעות לאטימות.
עבור בדיקות אטימות הצינור לא ישולם בנפרד וההוצאות הכרוכות בכך תהיינה כלולות
במחירי היחידה השונים לעבודה.
המדידה לתשלום תהיה בהתאם לאורך נטו של הצינור בין הדפנות החיצוניות של תאי
הביקורת לאורך ציר הצינור ובסיווג לפי הקוטר הפנימי של הצינור ועומק החפירה.
מחיר הצינור כולל אספקה ,הובלה ,פריקה ,עבודות החפירה וסילוק עודפי העפר ,דיפון
החפירה ושמירה על יציבותה ,מילוי החול והידוקו ,כיסוי הצינור והידוק ,סתימת
החיבורים בטיט צמנט או בטבעות גומי ובדיקת אטימות – הכל לקבלת עבודה מושלמת
לשביעות רצון המפקח .
כן כולל המחיר ,חיתוך פעמון של הצינור (במקרה הצורך) וחיבור הצינור לתא בהתאם
לתכניות וסגירה בטיט צמנט.
מקום מערכות קיימות
לפני ביצוע הצינור יבצע הקבלן על חשבונו בדיקה מדוקדקת של מקום הקוים הקיימים.
9.3תאי ביקורת ,שוחות ותאי קליטה
התאים והשוחות יהיו טרומיים .לפני הזמנת התאים יאושרו פרטיהם ע"י המפקח.
מתחת לתא תונח שכבת חול מהודק בעובי 25ס"מ ושכבת בטון רזה בעובי 5ס"מ.
המילוי החוזר יהיה בהתאם לאמור במפרט הכללי סעיף 510255מילוי חוזר למעבירי
מים וצנרת.
בכל התאים יותקנו שלבי מדרגות בהתאם לת"י .631
העבודה כוללת עיבוד רצפת התא.
המכסים יהיו בקוטר 60ס"מ ,מדגם מרובע ,לפי ת"י ,489מכסה כבד בכביש ובחניות (40
טון) ,מדגם שמקובל על הרשות המקומית
המכסים יסופקו עם הטבעת סמל הרשות המקומית ושמה ,סימון הקוטר והעומס (עפ"י
סוג המכסה) ותאור הייעוד (ניקוז) .כמו כן ,יכלול המכסה הטבעה של שנת הייצור.
המדידה לתשלום :לפי יח' של תא בקרה ,או תא קליטה מושלם ,לםי מימדי המתקן או
סוגו -כמפורט בכתב הכמויות .המחיר כולל עבודות עפר ,אספקת והנחת התא כולל
המכסה ,אספקה והתקנה של כל האביזרים הנילווים כגון שלבי ירידה ,שבכות ,אספקת
כל חומרי המילוי החוזר והידוקם ,סילוק הפסולת לאתר שפיכה מאושר ,ניקוי השטח,
וכל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של העבודה.
9.4אספקה והתקנה של שבכות ניקוז
סעיפי כתב הכמויות לאספקה הותקנה של שבכות ניקוז ,מתייחס אך ורק לאספקתן
והתקנתן ,בתעלות ניקוז ו/או בתאי קליטה קיימים ולא בתאי קליטה חדשים ,שהקבלן
יבצע במסגרת חוזה זה.
מחיר אספקת והתקנה השבכות בתאי הליטה החדשים כאמור ,כלול במחיר ביצוע תא
הקליטה ולא ישולם עבורן בנפרד.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 98 9.5יציקת בטון ב 20-להגנה על צנרות וכבלים מכל הסוגים
במסגרת סעיף זה יספק הקבלן וייצוק בטון ב ,20 -כשכבת הגנה מעל צינורות וכבלים
מסוג כל שהוא -במקומות ובעובי שעליהם יורה המפקח מראש ובכתב.
העבודה תמדד במ"ק ,מחושב ע"י הכפלת שטח הבטון שנטוצק בעוביה של שכבת הבטון
שהמפקח דרש לבצע.
המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת הבטון ,יציקתו ,ריטוטו ,אשפרתו ,וניקוי
השטח בסיום העבודה.
9.4יציקת בטון מוסג CLSMלמילוי תעלות ובורות
במסגרת סעיף זה יספק הקבלן וייצוק תערובת בחנ"מ ,CLSM -למילוי תעלות ,בורות
וכו' -אך ורק במקומות שעליהם יורה המפקח בכתב...
העבודה תבוצע בהתאם להנחיות סעיף 51.04.11במפרט הכללי.
העבודה תמדד במ"ק.
המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת החומר ויישומו ,וניוקי השטח בסיום העבודה.
פרק - 10עבודות השקיה
10.1תקנים
כל אבזרי ההשקיה והצינורות יהיו אבזרי ההשקיה תקינים ומאושרים עפ"י כל תקן ישראלי,
ובהעדר תקן ישראלי יתאימו לתקן אמריקני או ארופאי בהתאם להנחיות המפקח.
10.2מתקנים קיימים בשטח
עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת-קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה ,חשמל וטלפון,
ריהוט גן וכדומה -תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה .הקבלן
ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.
מערכות תת-קרקעיות (צנרת וכבלים) יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה .אופן ביצוע העבודה
בתחום מתקן תת-קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח .אישור זה לכשיינתן ,לא יהיה בו כדי
לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או תת-קרקעיים
תוך כדי ביצוע העבודה.
נתקל הקבלן ,באקראי ,במהלך העבודה במתקן תת-קרקעי ,יודיע על כך מייד למפקח ויפסיק את
העבודה באזור עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.
10.3הכנה למערכת השקיה
10.3.1פריסת צנרת השקיה
פריסת מערכת ההשקיה התת-קרקעית וההכנות לרשת השקיה עילית יבוצעו לאחר
ניקוי ,הדברה והכנת קרקע.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 99 10.3.2יישור סופי
יישור גנני יתבצע לאחר שלב פריסת צנרת השקייה בהתאם להנחיות המפקח.
10.4מערכות השקיה
10.4.1כללי
א .פרק זה מתייחס למערכות השקיה המיועדות לשטחי גננות נוי ,המורכבות מצינורות פלדה,
פוליאתילן ,או פי.וי.סי שקוטרם אינו עולה על " .4המערכות משמשות להשקיית הצמחייה באתר או
למתקני הגן השונים כגון :ברזי גן ושתייה ,וכו'.
ב .ההנחיות במפרט זה מתייחסות רק לביצוע מערכות השקיה לשטחי גננות נוי המורכבות מצינורות
פוליאתילן ו/או פי.וי.סי.לצורך זה נחשבת המערכת החל מנקודות החיבור לרשת אספקת המים
המיועדת לשטחי הנוי והיא כוללת את הצינורות והאביזרים השונים הדרושים להשקיית הגן.
במקרה של צנרת למי קולחים חובה לנהוג ע"פ ההנחיות והתקנות המעודכנות של משרד הבריאות
והן גוברות במקרה של סתירה או חוסר התאמה עם ההנחיות בפרק זה .לא תשולם תוספת עקב כך
למחירי היחידה.
ג .כל אבזרי ההשקיה והצינורות יהיו אבזרי ההשקיה חדשים ,תקינים ומאושרים עפ"י תקן
ישראלי .מוצרים שאין להם תו תקן והקבלן יורשה מראש לספקם לאתר ,יהיו על פי דרישות המתכנן
ו/או המפקח.
ד .לפני תחילת העבודה בשטח יש למדוד את לחץ המים הסטטי במקור המים ולחץ בספיקה
המקסימלית ה דרושה להשקיית השטח .יש להודיע למתכנן ולקבל את אישורו לתחילת עבודה.
התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י המתכנן או מסמך המאשר
תחילת ביצוע.
ה .ביצוע העבודה יעשה בשלבים .הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור המפקח על כל
שלב שבוצע .בסיום העבודה יש להגיש למזמין העבודה תוכנית עדות ) )AS-MADEחתומה ע"י מודד
מוסמך מאושרת ע"י המפקח והמתכנן וכן עדכון לוחות ההפעלה עפ"י מדידה של מודד לכל מגוף
בנפרד.
ו .כל הפריטים במפרט ובכתב הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים
להתקנתם וכן את כל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט ובתוכניות.
מדידה וסימון למערכת ההשקיה
.1מדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע ,כולל גבהים.
.2הממטירים ,מקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח יסומנו על ידי יתדות .תוואי החפירה
יסומן על ידי אבקת סיד.
על כל סטייה בשטח ממפת התכנון ,יש להודיע למתכנן/מפקח .המשך הביצוע רק לאחר אישור
השינוי על ידי המתכנן ,באמצעות המפקח.
10.4.2חפירה והנחת שרוולים
לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות תשתית תת
קרקעיות כגון :קווי חשמל ,טלפון ,כבלים ,סיבים אופטיים ,מים ,ביוב תיעול וכו' ולקבל אישור
הגורמים המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה .עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות
העלולות לקרות בזמן החפירה .כולל סימון ברור של התעלות והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות,
וייצובן כנגד התמוטטות.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 100 10.4.3חפירה ועומקי חפירה
חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים.
בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה ידנית ,ללא תוספת תשלום.
א .עומקי החפירה לצנרת פוליאתילן
עומק חפירה בס"מ
קוטר הצינור
50ס"מ מכסימום.
75מ"מ ולמעלה
40
63-40מ"מ
30
32-25מ"מ ומטה
במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל ,יש להגן על צנרת
פלסטית ע"י שרוול ,או חיפוי בחול ,לאחר תיאום עם המפקח.
ב .רוחב החפירה צריך לאפשר הנחה וכיסוי של הצנרת בנוחיות ,ולשביעות רצון המפקח.
צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה ,ניתן להניח באותה תעלה זו לצד זה.
צינורות העוברים ליד עצים קיימים ו/או מתוכננים יש להעביר את תוואי
החפירה כ 2מטר לפחות מהעץ.
10.4.4שרוולים למעבר צנרת
בכל מקום בו חוצה הצינור שביל ,מדרכה ,כביש או קיר ,שאין בהם מעבר קיים ,יש לפתוח בהם
מעבר צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו( ,ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי אספלט,
החזרת מרצפות ,אבני שפה ,ועוד) .עומק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן .ביצוע מעבר כביש ,קיר ,שביל
וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב מהמפקח.שרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר
עפ"י תוכנית .בתוך השרוולים יותקן חוט משיכה מניילון בעובי 8מ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו
בקצוות והשרוולים יאטמו .במדרכות ובמשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים
בשוחות בטון לפי הוראות המתכנן.
שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו 20ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים .יש לסמן במפה את
המקום המדויק של השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של
מודדים ו/או ע"י צבע .את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה.
השרוולים יונחו לאחר הידוק כל שכבות התשתיות .יש לבצע תעלה בתשתית המהודקת ,במידות
כדלקמן:
רוחב התעלה יהיה כפול מקוטר השרוול ,אך לא יפחת מ 20 -ס"מ .עומק החפירה 80 :ס"מ מתחת פני
כביש 40 ,ס"מ מתחת פני שביל /מדרכה .העומקים הנ"ל יחושבו ממפלסי הפיתוח הסופיים.
שרוול במיסעת כלי רכב
שרוול המונח בתשתית של כביש ,ייעטף בשכבת חול רטוב בשכבה של 20ס"מ מעל ומתחת השרוול,
לכל רוחב החפירה.
השרוול יהיה מסוג ( p.v.c.צבע כתום המשמש לביוב) .במידה ויש צורך לחבר מספר שרוולים יש
לדאוג לחיבור מושלם לרבות התקנת טבעות אטימה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 101שרוול בשבילי הולכי רגל
שרוולי פוליאתילן יוטמנו רק בשבילים או באזורים שרוחבם קטן מ 3 -מ' ובדרג . 10בכל מקרה,
השרוול יהיה מחומר קשיח עמיד לקורוזיה ובקוטר המפורט בתכנית.
סוג השרוולים בכל מקום ,ייקבע ע"י המפקח ,בהתאם לתנאי השטח.
שרוולי פוליאתילן יהיו רציפים ללא מחברים ,עם חתך עגול לכל אורכם ,ללא שברים שנוצרו כתוצאה
מקיפול הצינור .השרוול ייאטם בשני קצותיו בפוליאוריטן מוקצף וייעטף בשכבת חול בעובי 10ס"מ
מתחת לשרוול ומעליו ולכל רוחב החפירה.
בכל שרוול יותקן חוט משיכה מניילון שזור בעובי 8מ"מ ,שייקשר היטב בשני קצותיו ,למנוע
החלקתו לתוך פנים השרוול .קצוות השרוול יבלטו 20ס"מ ,משולי המעבר ,תחתיו הם מונחים.
מיקום השרוול יודגש בצורה בולטת ,באמצעות צבע עמיד ,או סימון אחר על הכביש ,המדרכה או
אבן השפה.
לאחר השחלת צנרת ההשקייה בתוך השרוול ,יש לאטום מחדש את הרווח בין הצינור לבין השרוול,
באמצעות פוליאוריטן מוקצף.
על כל שינוי בתכנית הפיתוח או הסלילה יש לעדכן את המתכנן ,לבדיקה מחדש של השרוולים.
במקרה של ספק יונחו שרוולי רזרבה נוספים ,בתיאום ובאישור המפקח ,מראש ובכתב.
הקבלן יבדוק ויסמן על גבי תכניות ההשקייה ,את מיקומו ומצב תקינותו המדויק של כל שרוול
(לאחר ביצוע) וימסור עותק מהתכנית למתכנן.
בדיקת מיקום ותקינות השרוולים תבוצע מס' פעמים במהלך עבודות הפיתוח והסלילה -לפי הנחיות
המפקח.
המחיר כולל את כל החומרים העבודות והאמצעים הדרושים לרבות החפירה שלא תימדד בנפרד
מדידה :לפי מ"א שרוול לפי סוגו וקוטרו.
10.4.5צנרת ומחברים
צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי .כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש
של המערכת את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון .יש לאטום את פתחי הצינורות בעת
העבודה ,כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה .יש למנוע חשיפת טבעות גומי ,המשמשות לאטימה ,לקרינת
שמש.
המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה .הרוכבים יהיו
בעלי טבעות אטימה ברגים מגולוונים ובעלי טבעת נירוסטה.
כל המחברים יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה( .אין להשתמש במחברי שן ו/או תחילת
נעץ) .מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה ,באמצעות המפקח.
10.4.4פריסת הצנרת וחיבורה
.1הנחת הצנרת תיעשה ביום החפירה.
.2צנרת פוליאתילן תונח ללא מתיחה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 102.3במקומות בהם הקרקע מכילה אבנים ,עצמים קשים או חדים ,התעלה תרופד בשכבת אדמת מילוי
קלה ללא אבנים או בחול בעובי 10ס"מ .הצינור יונח ללא מגע עם עצמים אלו.
.4במקרה של יצירת זווית חדה בצנרת פוליאתילן יש להשתמש באביזר פלסטי מתאים .לא תיעשה
כל עבודה בצינור פוליאתילן אלא בתום 24שעות מרגע פרישתו .או עד שהצינור יצור לעצמו את
צורתו הסופית.
.5צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים .המחבר הקרוב
לשרוול יורכב כ 0.5 -מטר מהשרוול לכל הפחות.
.6תיקון צנרת יתבצע רק באמצעות מחבר הברגה המיועד לתיקון בלבד.
.7הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מוצלבת במידה שווה ע"י מפתחות
מתאימים .החור בצינור ייעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא יהיו נזילות (מקדח כוס עם כוסית)
קוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ 2 -מ"מ מקוטר הרוכב.
הרוכב
40מ"מ
קוטר הקידוח
16מ"מ
50מ"מ
63מ"מ
18מ"מ
20מ"מ
.8יש להקפיד להוציא את הדיסקית החתוכה מהצינור.
.9יש לצאת לכל ממטיר עם רוכב נפרד מצינור.
.10אביזרים ליציאות המסומנים על נקודת מעבר מקוטר לקוטר יורכבו תמיד על הקוטר הגדול יותר.
מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב במרחק 2מטר מאביזר היציאה.
.11קצה צינור יסתיים במצמד הברגה עם פקק.
.12במידה ותדרש המטרה ,לכל ממטיר יש להניח שלוחיות בקוטר 25מ"מ ובאורך עפ"י התוכנית.
הממטירים יורכבו על שלוחיות אלה ולא ישירות על הקו המחלק.
.13אין לחבר קווי הארקה כל שהם לקווי מערכת ההשקיה.
.14ברזים ,וסתים ,שסתומים וכו' בתוך השטח ,יש להרכיב עפ"י התכנון והפרט .הכל יבוצע לפי
התוכניות ו/או לפי הנחיות המפקח באתר.
10.4.7כיסוי ראשוני ,שטיפה ,בדיקה ,מדידה ,ספירה ותוכנית עדות
א.לאחר גמר הרכבת הצינורות והרכבת החיבורים (פרט לממטירים) וטרם כיסוי הצנרת בקרקע
ולאחר חיבור הצנרת לראש הבקרה ,יש למדוד את אורכי הצינורות לפי קטרים וסוגים ,לספור את
האביזרים .על המבצע לסמן במפת התכנון את הסטיות בביצוע.חומר זה ישמש לצורך הכנת
"תוכניות עדות" באמצעות תוכנת שרטוט (כגון :אוטוקאד בגרסתו המעודכנת) ע"ג תוכניות התנוחה
של הפרוייקט ,או כפי שיורה המזמין מעת לעת .הקבלן יגיש דיסקט ממוחשב 2 +העתקות של כל
תוכנית.
הגשת התוכנית תהיה תנאי הכרחי להגשת החשבון.
ב .יש לבצע שטיפה של הקווים הראשיים .ולאחר מכן לשטוף את סופי השלוחות לממטירים ,לפי
סדר על ידי פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 103ג .לאחר השטיפה יש לכסות כיסוי ראשוני באדמה נקייה מעצמים קשים וחדים .בכל מקום בו יש
אביזר ,יש להשאיר תעלה פתוחה באורך 1מטר מכל צד .כמו כן יש לאטום את כל הפתחים ,באדמה
המכילה אבנים ועצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול בעובי 10ס"מ בהתאם
להנחיות המתכנן.
ד .לאחר הכיסוי הראשוני תיערך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן ,כשמשך העמידה בלחץ יהיה 24שעות.
במידה ויהיו נזילות יש לתקנן.
ה .צנרת ההשקיה התת -קרקעית תסומן ע"י סרט סימון תיקני של צנרת מים אחרי כיסוי ראשוני,
לפני כיסוי סופי.
10.4.8כיסוי סופי
לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח ,יבוצע הכיסוי הסופי .הכיסוי ייעשה באדמה
נ קייה ללא אבנים או בחול או במצע בהתאם לתכנית .יש לדאוג למילוי כל שקיעה ,עד שיתקבלו פני
שטח ישרים .במידה ונשארו ע"ג השטח עודפי חפירה ,יסלק הקבלן את עודפי חפירה ואבנים ,על
חשבונו למקום פינוי מאושר.
10.4.9טפטוף
א .כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה ,כולל ראש המערכת נכונות גם כאן .מטרתו
של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.
ב .כל עבודות צנרת הטפטוף כוללות :אספקת חומר ,אביזרי חיבור ,חפירת תעלות ,פריסת הצנרת,
הרכבתה ,הצנעתה ,יתדות ייצוב מברזל מגולוון בקוטר 3מ"מ ובאורך 50ס"מ בצורת - Uהכל
בהתאם לנדרש .אין להדק את היתדות יתר על המידה .היתדות יותקנו כל 2מטר.
ג .אם לא צוין אחרת בתוכנית שלוחות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף אינטגלי מווסת בקוטר 16מ"מ
בספיקת טפטפת לפי תכנית ובמרווחים המצוינים בתוכנית/כתב כמויות.
ד .בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן).
ה .בשטחים מישוריים :הקווים המספקים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעיף
חפירה לעיל .הקווים ה מחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר או כפי שצוין בתוכנית כשהם צמודים
לשולי הערוגה (לחגורת הבטון).
ו .כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (צינור) מנקז ,שיסתיים בפרט ניקוז בהתאם להנחיות
בתוכנית .שלוחת טפטוף בודדת תיסגר בקצה ע"י פקק.
ז .יש לשטוף צינורות מחלקים .לאחר השטיפה יש לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף
ואחר כך לחבר לקו מנקז ולשטוף .יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.
ח .לפרטים מוגנים לפי תוכנית בבריכת הגנה ,הבריכה כוללת מכסה נעול בקוטר 30ס"מ לפחות.
האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ומבוטן .בתחתית יהיה חצץ כחומר מנקז על הצנרת
תכסה קרקע ללא אבנים ועליה החצץ.
ט .באיזורי שיחים הנמצאים באדמת גן ללא שכבת טוף עליונה– יונחו הקווים לאורך השורות ,מעל
פני הקרקע – טפטפת לשיח ,אלא אם צוין אחרת .הקווים יהיו ישרים ללא חזרות.הטפטפות יונחו
ע"פ התכנית או ע"פ הנחיות המפקח בכתב לפני הביצוע.
באזורי מצע מנותק יונחו קווי הטפטוף תחת שכבת טוף עליונה ( 3-5ס"מ) ,ייוצבו בנעצים ורק לאחר
פריסת קווי הטפטוף וקבלת אישור המפקח והמתכנן ,תפוזר שכבת טוף עליונה.
י .המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 104יא .פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה.
יב .בשטחים מדרוניים -שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה ,מעל שורת השיחים .במידה
והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.
יג .לעצים -יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף החפירה לעיל ,מסביב לכל עץ יש לפרוס
טבעת מצינור טפטוף( כאמור בסעיף ג') שתכלול 10טפטפות לעץ ,ו 20 -טפטפות לדקל הטבעת תקיף
את הגזע במרחק 30ס"מ .כל טבעת תיוצב ב 3 -יתדות ( כאמור בסעיף ב') .השלוחות לעצים יוטמנו
באיזורי מצע מנותק תחת שכבה עליונה.
במקרים בודדים בהם עצים ודקלים מושקים באמצעות קו ההשקיה המוביל לשיחים יש להכפיל את
מספר הטפטפות.
10.4.10ממטירי גיחה
הממטיר ,מיקומו וסוג הפיה יהיו כמצוין בתכנית ולפי הוראות המפקח/מתכנן.
ממטרי גיחה יותקנו בניצב לקרקע ,אלא אם צוין אחרת ,רק לאחר שיוצבו פני השטח.
גובה פני ממטיר הגיחה יהיה נמוך בכ 0.5 -ס"מ ,מפני הדשא הסופיים ,או לפי הוראות היצרן.
הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה ,למניעת כניסת לכלוך לממטיר.
אין להתקין ממטיר ישירות על קו פוליאתילן בקוטר 32מ"מ ומעלה .הממטיר יחובר לקו ההשקיה,
באמצעות שלוחה צדדית מפוליאתילן ,בקוטר 25מ"מ ,בדרג המצוין בתכנית.
במקרה של מיקום לא מתאים ,לקבלת פיזור השקיה אחיד ,יועתק הממטיר ממקומו ויותקן במקום
המתאים עפ"י הוראות המפקח.
התיאור ותכולת המחיר :אספקה והתקנת הממטיר ,שיפור מיקום או גובה הממטיר אבזרי חיבור
וכל הדרוש,לביצוע מושלם של העבודה.
10.4.11התחברות מקור מים
א .חיבור לקו אספקת המים המתוכנן ובאישור תאגיד המים כולל מחברים ,ניסור ריתוך במידה
וידרש ,מעבר כביש ,מעבר קיר וכד' כולל החזרת המצב לקדמותו.
10.4.12ראש בקרה (ראש מערכת)
.1התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בתוכניות ,כולל מד מים מגופים וארון הגנה.
מיקום הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת התכנון ,הקבלן יסמן את מיקום המדויק של ראשי
המערכת בשטח ויקבל על כך את אישור המפקח לפני הביצוע.
. 2יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל אישורו לפני הרכבת ראש
המערכת לשטח.
.2אביזרי ה ראש יורכבו קומפקטית .ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה ,הפעלה ופירוק כל
אביזר בצורה נוחה .כל האביזרים יהיו אחידים באתר ומחומרים העמידים בפני קורוזיה,
המגופים יהיו עשויים מברונזה או פליז .המגופים ההידראוליים לטפטוף עשויים פלסטיק.
.3רקורדים יותקנו בהתאם להנחיות המפקח .הרקורדים יותקנו במקום שיאפשר פרוק נוח ומהיר
של כל האביזרים המצויים בראש המערכת בעתיד כדוגמא :לפני ואחרי מד מים ו/או מסנן.
.4האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי פרט בתכנון,
מגופים יורכבו לפי סדר יורד של הקטרים המטרה לחוד וטיפטוף לחוד.
.5היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזוית או מצמד רקורד
והירידה לקרקע ע"י זקיפים מ -פולאטילן דרג 10במוטות בלבד מאונכים לקרקע.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 105 .6יש לייצב את ראשי הבקרה במיצבים ממתכת מגולוונים בלבד.
.7הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם במחשב ההשקיה.
כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון ,למינציה ולהצמידה לדלת הארון.
.8בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק .עובי השכבה 10ס"מ.
.9המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה 20ס"מ לפחות מפני החצץ.
התחברות לראש מערכת קיים
בכל חיבור לראש מערכת קיים יש להוסיף אביזרים בהתאם לתכניות ולהנחיות המפקח ,כולל הגדלת
ארון ההגנה ,מיחשוב .מחיר בהתאם לכתב הכמויות.
פירוק ראש מערכת קיים
אם יידרש ,יש לפרק ראש מערכת קיים בהתאם לתכנית והנחיות העירייה ולהעביר האביזרים
למחסן העירייה במידה וראש מערכת קיים ,המיועד לפירוק עקב עבודות פיתוח ,הפעיל מגופים
להשקיית שטחים בגבול העבודה ומחוץ לגבול העבודה ,על הקבלן לדאוג להשקיית אותם שטחים.
צמחיה ,עצים ודשא שיתייבשו עקב פירוק ראש מערכת בשטח הפרוייקט ,יחוייב הקבלן לשקמם על
חשבונו.
על הקבלן להתריע לרשות על שטחי השקיה העומדים להתייבש ,עקב עבודות פיתוח בפרוייקט ולקבל
הנחיות להשקיית שטחים אלו.
10.4.13ארון הגנה -על קרקעי
א .הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל 10-שנים ברמת אטימות IP - 65
ובתקן עמידות VDE. 0660הארון יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש הבקרה
+מנעול צילינדר ומוט נעילה כפול +מכסה למנעול.
ב .הארון יותקן על גבי סוקל מוכן בגובה של 20ס"מ מעל פני השטח הסופיים ,כך שתאפשר פתיחה
קלה של דלת הארון .
ג .הארון יהיה מפולס ,כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה.
ד .המנעול יהיה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם 2 ,מפתחות ימסרו למפקח ואחד יישאר אצל
הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.
ה .סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה.
ו .הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק 20ס"מ מדופן הארון.
ז .בארון המשאבה ובארון ראש המערכת יש לפתוח פתח בדופן עבור מעברי צנרת.
10.4.14יחידת קצה אלחוטית
המחשב יהיה מסוג אלחוטי סלולרי מאושר ע"י הרשות המקומית ובעלת יכולת לתקשר עם מחשב
אזורי ומרכז בקרה במשרדי המחלקה.
היחידה תהיה בעלת תוכנת הפעלה עצמאית ,כאופציה לחוסר תקשורת עם מרכז הבקרה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 106תשלוט באופן עצמאי על מגופים וקבלת מינימום 4חיוויים .תתריע על כל חריגה מתכנית
ההשקיה ,תסגור ברז ויעבור לברז הבא.
סוגי החריגות :ספיקה מעל ומתחת למתוכנן
פתיחת מגופים ללא תכנית
אי פתיחה של מגופים עם תכנית
חיווי על חריגות שונות ע"י חיישנים (טנסיומטרים ,מדי לחץ וכו').
תפעיל ותבקר השקייה ,עפ"י חישובי כמויות.
תפעיל ברז ראשי עם השהיית זמן מילוי קווים ,לפני הפעלת מגופי ההשקייה.
יכולת לעבוד במתח .D.C.עם צריכת מתח נמוכה.
תחובר לסוללה נטענת.
תחובר למקור אנרגיה ,24 V.DCלעמוד תאורה ,או תא סולארי .הכל בהתאם לנתוני השטח
ולדרישות הרשות מקומית( .התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה יימדדו בנפרד).
תוגן במארז צמוד לארון המגופים ,או על בסיס בטון .המארז נעול ממתכת עם ציפוי היפוקסי צבוע
בתנור במידות הדרושות +אנטנת משטח פח על תורן.
התיאור ותכולת המחיר :אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים לבצוע
מושלם של העבודה .התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן ,על גבי בסיס בטון.
שרוולים ,כבלים ,רישוי קשר ,אינטגרציה ,הדרכה ,שירות ואחריות לשנתיים.
(המחיר אינו כולל :כבלים ,או צינוריות פיקוד ,לחיבור ברזים המרוחקים מעל 20מ' מיחידת הקצה
האלחוטית וכן ,אינו כולל תא סולארי ,או חיבור לעמוד תאורה).
10.5מחשב השקיה "סקורפיו -מוטורולה" או שו"ע:
א .העבודה כוללת :אספקה והתקנת המחשב (אשר יגיע לשטח בתוך ארון מיגון).
ב .ההתקנה כוללת:
אספקה והתקנת מחשב "סקורפיו מוטורולה" 8 ,C.P.Uיציאות 2 ,כניסות ,לוח
מקשים רדיו אלחוט ואנטנה.
אספקה והתקנת ארון הגנה תוצרת "ענבר" דגם FG 1או שו"ע.
חיבור המחשב למקור מתח תקני ,V220עם ירידה ל 24 -במוצא מלוח החשמל.
חיבור המחשב לראש המערכת -ליח' סולונואידים -בכבל N.Y.Yרב גידי 1.5מ"מ.
הפעלה ,אינטגרציה ,תכנות המערכת ,ושירות לשנה.
התיאור ותכולת המחיר :אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים
לבצוע מושלם של העבודה .התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן ,הדרכה ,שירות ואחריות
לשנתיים.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 107 -
פרק - 11עבודות גינון ונטיעות
11.1כללי
פרק זה מתייחס לשיטות השתילה הנהוגות בגננות נוי .כל עבודות השתילה יהיו
לפי התוכניות ושאר מסמכי החוזה ,ובהתאם לדרישות שיפורטו בהם.
הקבלן אחראי לזיהוי ודאי של הצמחים וטיבם לפני השתילה .על הקבלן לספק את הצמחים עם תגי
זיהוי מהמשתלה ,אם יידרש לכך ע"י המפקח.
נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה
.1תוך 21ימים ממועד תחילת עבודות הגינון יגיש הקבלן למפקח לאישור את רשימת הצמחים
הדרושה ,כשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/חוזה ,לרבות ציון הגדלים ,הכמויות והערות אחרות,
ציון המשתלה/ות שיספקו את השתילים ,תוך הבטחה למועד האספקה הנדרש.
.2לביסוס טיעוניו של הקבלן -אם יהיו טיעונים כאלה " -שצמח/ים מסוימים אינם ניתנים להשגה"
יגיש הקבלן לממונה צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות .צמח/ים שאינם
מצויים כלל במשתלות יציין הקבלן את המשתלה שבה יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך
המוקדם שבו יהא ניתן לספק את הצמחים וגודלם במועד זה.
.3מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות המתוכננות בחוזה זה כפי שיאושר בידי
המפקח.
.4כל מקרה חובת הקבלן הינה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקינה ובלתי -מפותלת במיכל.
.5לפני הזמנת הצמחים על הקבלן לחשב את הכמויות הנדרשות על-פי גדלי השטחים בפועל
ולהתאים את הכמויות בהתאם לכך.
11.2דרישות מוקדמות
11.2.1מצע השתילה
ההכנה בבור בפרק כל עבודות השתילה יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח כמפורט
11.2.2מדידות וסימון
עם גמר ע בודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות ,יסמן הקבלן את המקום המיועד לפי
התוכניות .לפני חפירת בור לנטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל בור .כל
שינוי במיקום מסיבה כלשהי יחייב אישור המפקח .כמו כן יסמן הקבלן בשטח את רשת ההשקיה.
11.2.3תנאי הנטיעה
הנטיעה חייבת להתבצע במזג אוויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה ,כך שהמבנה הפיזי שלה לא
יפגע במהלך העבודה .אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות .אין לשתול צמחים רגישים לקור
בתקופת הקרה או בסמוך לה .מועד השתילה ותנאי מזג האוויר יתועדו ביומן העבודה.
11.2.4נטיעה או העתקה של עצים גדולים
הגדרה :עץ גדול הינו עץ שקוטר הגזע שלו ,בגובה 20ס"מ מעל פני האדמה ,הינו לכל הפחות 5ס"מ
ואשר גובהו מעל פני האדמה הינו לכל הפחות 1.80מ' מדוד מפני הפיתוח הסופיים עד להתפצלות
הראשונה של הבדים.
עצים גדולים יהיו מאחד מהמקורות הבאים:
. 1עץ גדול שגדל במשתלה למטרות שתילה בגן ומועבר ממנה עם גוש אדמה או חשוף שורש (ללא גוש
אדמה).
.1עץ גדול קיים בשטח או בנוף ומועבר למקום חדש עם גוש אדמה או חשוף שורש.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 108 11.2.5העתקה ,הובלה ושתילה
בכל שלבי ההעתקה יש להימנע מפגיעה בעץ ,בגזע ,או בשורשים .העבודות יעשו בזהירות מירבית
ובאופן שלא יגרם כל נזק לעץ ו/או לסביבה.
יש להקפיד שלא לפגוע בקליפת העץ בזמן העמסה והפריקה ע"י שפשוף או קילוף ממתכת או
מכבלים .מקום המגע עם העץ יוגן ע"י ריפוד מתאים ועדין .לא ינטע עץ שגזעו נקלף ונפגע במידה
העלולה לסכן את סיכויי קליטתו.
בטרם הוצאת העץ ממקום גידולו הטבעי יוכנו בשטח השתילה בורות לקליטת השתילים ע"פ
התוכניות ו/או לפי הוראות המפקח .גודל הבורות יהיו כמפורט בסעיף להלן .בטרם השתילה יושקו
הבורות לרוויה.
בשתילה יש להקפיד ,שצוואר השורש יהיה בעומק זהה לגובה שהיה במקומו הקודם .התמיכה
תבוצע כמפורט להלן לאחר השתילה תחפר גומת השקיה סביב העץ ותינתן השקיה גדושה להנחת
הקרקע.
בעת ההוצאה של עצים עם גוש אדמה יש להקפיד שהגוש לא יתפורר במהלך העקירה ,ההובלה
והשתילה ,במקרה של קשירת הגוש ברשת (או ביוטה וכיו"ב) אין להשתמש בחוט ניילון (או כל חומר
סינתטי אחר) לצורך קשירת הגוש .יש להקפיד על שימוש ברשת שאינה מגולוונת כדי שתתפרק
בקרקע לאחר השתילה.
יש להכין בור בגודל המתאים לגוש ולבית השורשים .שאר כללי השתילה כמו בשתילה עם גוש אדמה
או שתילת חשופי שורש יהיו כמפורט להלן.
יש לחבר 3סמוכות לכל עץ.
אחריות הקבלן ,טיפול ואחזקה
הקבלן אחראי לטיפול בעץ ולקליטתו למשך 9חודשים מיום מסירת העבודה המושלמת לעירייה.
הטיפול כולל :השקיה ,ריסוס להדברת מזיקים ,שמירה על ניקיון השטח מסביב לעץ וכעל הפעולות
הדרושות לשם אחזקה תקינה של עץ לרבות אחזקת מתקני הייצוב והכבילה.
עץ שלא נקלט ו/או לא התפתח באופן תקין במשך 9החודשים הנ"ל ,יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו
בעץ אחר מאותו סוג ומאותו גודל .הקבלן יחויב בתקופת טיפול ואחזקה זהה ,לכל עץ שהוחלף על
ידו.
מחיר ותשלום
המחיר כולל את כל העבודות המפורטות מעלה ,לרבות כלים :טרקטורים ,משאיות מנוף וכל כלי
הובלה או כל ציוד אחר .חומרים :יוטה ,קומפוסט ,כפיסי עץ ,חומרי הדברה ,משחות גיזום וכו'.
ציוד השקיה :התחברות למקור המים ,מונה מים ,אלמנט קציבה ,צנרת מוליכה וצנרת טפטוף.
כבילת העץ תימדד בנפרד.
המחיר כולל טיפול ואחזקת העצים בתקופת האחריות של 9חודשים.
עלות חיבור המים תחול על הקבלן.
עלות צריכת המים ,עד מסירת העבודה לידי הרשות מקומית ,ובתקופת האחריות שאחריה ,תחול על
הקבלן.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 109 11.3שתילים
11.3.1אספקת שתילים
הקבלן יספק שתילים העומדים בכל הקריטריונים של איכות ,טיב וגודל כפי שהוגדרו במפרטים.
בנוסף ,השתילים יתאימו לקריטריונים הבאים :זיהוי מדוייק ,ללא עשביה חד/רב שנתית ,מעוצבים
(כאשר נדרש עיצוב) ונקיים מפגעים (מחלות ,מזיקים ,נמטודות ,או אחרים) .גודל המיכל ע"פ הנדרש
בתוכניות ובשאר מסמכי החוזה.
עד למועד השתילה יאוחסנו השתילים במשתלה בתנאים נאותים כך שלא תפגע איכותם וטיבם,
במידת הצורך :הצמחים יושקו לפי הנדרש באזור ובעונה.
11.3.2סימון מקום השתילים
סימון מקום השתילים ,הבצלים והפקעות ,או הזרעים יעשה לפי התוכניות לפני תחילת ביצוע
השתילה כמתואר לעיל.
הקבלן יודיע למפקח באופן מיידי על כל מקרה בו מסומנת שתילה ע"פ תוכניות שתילה מתחת או
מעל קווי תשתית נראים לעין ויימנע משתילה עד לאישור המפקח .כמו כן יודיע הקבלן למפקח בכל
מקרה בו לא ניתן או לא רצוי ,לדעתו ,לבצע השתילה עקב תנאי שטח בלתי מתאימים או עקב אי
התאמת התוכניות לתנאי השטח.
לכל שתיל הנשתל בגוש ,או שתיל חשוף ,פרט לשתילים הנשתלים בדקר -ייחפר בור ,בגודל
שיכיל את כל מערכת השורשים של השתיל ,ברווחה ,ללא קיפול ודחיסה.
כאשר הנטיעה היא בבורות בודדים בשטחים שלא עובד כל השטח ,יוכן כל בור בנפרד (למעט
הדברת עשבים) נפח הבור ,במקרה של בורות בודדים ,יהיה גדול ב 30% -יותר מנפח בית
השורשים.
שתילה בגוש אדמה או במצע (מתוך כלי ,ולמעט עצים גדולים כמפורט להלן)
הוצאת השתילים מהמיכלים תעשה מבלי לפורר את הגוש .שורשים בודדים החורגים מן הגוש
ייגזמו במזמרה חדה.לאחר מכן תבדק תקינות מערכת השורשים ובמידת הצורך הם ייושרו
בזהירות .השתיל יונח בבור תוך הוספת קרקע בצדדים והידוק קל .לאחר מכן תינתן השקייה
לרווייה באופן שצוואר השורש יהיה מעל פני הקרקע.
11.3.3מגבילי שורשים.
במסגרת סעיף זה יספק הקבלן ויתקין מגביל שורשים מסוג ראסיבלוק ,של חברת "גלרון" (טל:
,)04-9841572או שווה ערך ,מגביל עגול בגובה מטר כולל הטמנה בבור השתילה כחיץ היקפי סביב
העץ הכול בהתאם להוראות היצרן.
11.4עבודות תחזוקה עד למסירה סופית של העבודה המושלמת לרשות המקומית
כל עבודות האחזקה יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לאחזקת גנים הוא פרק 41.5במפרט הכללי
לעבודות בניה במהדורתו האחרונה.
עבודות תחזוקת הגינון כוללות עבודות שוטפות מתמשכות ועבודות חד פעמיות ,כגון שתילה וזריעת
מילואים ,והן מתבצעות במסגרת האחריות המלאה של הקבלן.
תחום העבודה יהיה מקצה המסעה (אספלט) עד לקצה תחום ההכרזה ,הגדר ,או הגינון עד למקום
שייקבע ע"י המפקח ,בכתב או ע"ג תוכנית עדות (.)AS MADE
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 110התשלום עבור תחזוקה לפי סעיף זה כלול במחירי היחידה לשתילה ומערכת השקיה כולל תשלום
עבור צריכת מים להשקיה.
האמור בסעיף זה אינו חל על תקופת התחזוקה בתשלום שאחרי מסירת העבודה הכוללת לעירייה
ושעבורה ישולם לפי תשלום חודשי ,בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות.
11.5העתקת עצי דקל תמר בוגרים.
א .הוצאת העץ
שימוש במנוף יבוצע בכל מקום בו קימת דרך גישה נוחה למשאית .הקבלן ייקח בחשבון כי
במקומות בהם לא ניתן יהיה להשתמש במנוף המשאית יהיה עליו לפרוק את העצים במקום
מקורב לבור השתילה ולשאתם בעזרת שופל או כל כלי אחר שיתאים לכך ויאושר ע"י המפקח.
גובה גזע הדקלים יהיה עד 12מטר.
על הקבלן לחפור בהיקף העץ ובמרחק של 1מטר מהגזע לפחות .עומק החפירה יהיה כ 1.5 -מטר.
על הקבלן לדאוג לכך שהפגיעה בשורשי העץ תהיה מינמלית.
חשוב שהעצים יהיו מושקים בתקופה שלפני תהליך ההעתקה.
במידה והעצים גבוהים ( 7מטר ומעלה) על הקבלן להשכיב את העצים בעזרת מנוף אשר יתמוך
נפילתם.
השכבת העץ תבוצע באופן איטי עי כף המחפר ובתמיכת מנוף המשאית.
לאחר השכבת העץ על הקרקע על הקבלן לדלל ולקצר את ענפיו לכדי 1.80מטר ולקושרם
בשני מוקדים לתקופה של כ 3 -חודשים( מהלך קליטת העץ) ,אחרי הנטיעה.
על הקבלן לרסס את צוואר הלולב בבנלט לפני שתילתו המחודשת.
העברת העץ תבוצע בשכיבה ע"י משאית מנוף .יש לתמוך העץ ע"י קשירה בשני מקומות
1/3עליון ו 1/3 -תחתון הקרוב לגוש השורשים.
הנפת העץ תבוצע באופן איטי וזהיר.
יש להימנע מפגיעה בגזע העץ ככל האפשר.
נטיעת העץ תבוצע מייד לאחר הוצאתו מהקרקע.
ב .שלבי הנטיעה
א .סימון מיקום העץ ע"י מודד מוסמך.
ב .הכנת מערכת השקיה בטפטוף -קבועה /זמנית.
ג .חפירת בור נטיעה 180 X 180 X 180ס"מ וסילוק חומר פסול.
ד .פיזור דשן מולטיקוט או ש"ע לתקופת התפרקות של 6חודשים .בכמות של 400גרם לעץ.
הדשן יפוזר בדפנות הבור.
ה .מילוי בור השתילה במים ב 1/3 -מנפחו.
ו .הנחת העץ בניצב לקרקע כך שצוואר השורש יכוסה ב 7ס"מ אדמה ,הנפת העץ תבוצע
בעזרת רצועות רחבות ובאופן איטי וזהיר .אין לפגוע בגזע העץ.
ז .מילוי חוזר של הבור בחומר מאושר לשימוש נופי .החומר יהיה חולי בעל כ 10%-חרסית.
ח .ישור חוזר של העץ לאחר כשבוע במידה וסטה מהאנך.
באזורים חרסיתיים ימולא חלל הבור במילוי חולי בלבד.
ישור חוזר של העץ לאחר כשבועיים בגמר השקיות הנחתה.
כמויות המים הנדרשות 70ליטר לפחות ליום לעץ 140 .ליטר 3 Xהשקיות בשבוע.
(הנחיה זו הינה המלצה בלבד .על הקבלן חלה החובה להשקיה בכמות הנדרשת תוך
התאמת כמות מי ההשקיה לתנאי מזג האויר ועונות השנה).
ההשקיה תהיה בטפטוף בלבד.
לקבלן אחריות קליטה מלאה לכל העצים לתקופה של 24חודשים מיום המסירה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 111המחיר החוזי כולל בתוכו את כל הציוד הנדרש ,עבודה מושלמת על פי המפרט ,אחריות קליטה
והחלפה במידת הצורך אמצעי האבטחה הנדרשים וכל הוצאות הישירות והעקיפות לביצוע
מושלם של העבודה.
11.4אדמת גן :
אדמת הגן שיספק הקבלן תהיה ממקור מאושר מראש ובכתב ע"י המפקח.
האדמה תפוזר בשכבה בת 30ס"מ לפחות אך ורק בשטחים שיאושרו לכך ע"י המפקח !
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
כל הספקה לאתר ופיזור אדמת -גן טעונה אישור מוקדם ובכתב המפקח.
האישור למקור אספקת אדמת-גן ופיזורה יינתן על סמך תוצאות בדיקות קרקע
לאדמת גן ,לפני הבאתה לאתר העבודה.
כמו כן תבוצענה בדיקת ממדגמים שיילקחו באתר מערמות שהובאו.
בדגימות המובאות למעבדה יצוין מיקום נטילת המדגם במדוייק.
מספר הדגימות הנדרש הינו 3לכל מנה מתוכננת של 400מ"ק אדמת-גן
2בדיקות במקור הקרקע לבדיקה אחת מערמות באתר) אך לא פחות מ 3-דגימות.
הבדיקות יבוצעו במעבדת שרות שדה של משרד החקלאות או במעבדה מורשית
אחרת.
תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו למפקח ,כשכל הכיתוב בתעודות ברור
וקריא לחלוטין.
פסילת מקור /מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר -אם תהיה
לא תזכה את הקבלן בכל פיצוי שהוא.
בבדיקות ייבדקו המרכיבים הבאים ,NPK :מליחות הקרקע ,אנליזה מכאנית
(התפלגות חרסית ,סילט ,חול) חומרי הזנה בקרקע (ניטרט ופוספט ביחידות ,)PPM
אחוז הגיר בקרקע וכן כל מרכיב אחר אשר יידרש ע"י המפקח.
אדמת גן שתהודק תוך כדי עבודה עקב פעולות כלים יש לעדור עידור עמוק.
המדידה לפי מ"ק של האדמה ,לפי עובי השכבה שנדרש מוכפל בשטח שכוסה
בשכבה זו.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 112 -
פרק - 12עבודות תאורה
.00
תנאים כלליים ומיוחדים
0.1
בירורים מוקדמים עם רשויות
על הקבלן לברר ולתאם בחברת החשמל ,בזק ,הוט ,עין נטפים ועירית אילת את הפרטים
ואופן הביצוע של העבודה המבוצעת בהתחשב במערכות שלהם ולבצע במועד המתאים את
כל ההכנות הדרושות לשם כך ,ולפעול בהתאם להנחיות הפיקוח מטעם רשויות אלה .על
הקבלן להזמין בעוד מועד את הפיקוח מטעם הרשויות הנ"ל בכל עבודה שיהיה עליו לבצע
בקרבת מערכות קיימות של רשויות אלה.
ניהול העבודה ע"י קבלן
עבודות התאורה יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון "חשמלאי מעשי" לפחות ומנהל העבודה
בעל רישיון "חשמלאי מוסמך" לפחות.
מנהל העבודה יהיה מוסמך לייצג את הקבלן בהחלטות מנהליות וכספיות.
0.3
תכנית לאחר ביצוע
הקבלן יכין תוכניות של המתקן כפי שבוצע במציאות לשם הגשתן יחד עם בקשתו לבדיקת
המתקן על ידי חברת החשמל ו/או בודק מוסמך .כן ימסור הקבלן ללא תשלום תוכניות של
המתקן המבוצע למזמין ( 3סטים).
בדיקת מתקן ע"י חברת החשמל ו/או בודק מוסמך
בגמר העבודה ,תערכנה בדיקות סופיות של המתקן ,צורת עבודתו ,חומריו ובדיקת פעולת
המכשירים ,הפעלה ניסיונית וכו' ע"י המזמין או לפי הוראותיו .על הקבלן יהיה לשתף פעולה
איתו בפרוק מכסים ,חיבורים וכו' והחזרתם – ללא כל תוספות מחיר.
כל תקלה או תיקון ,שיתעוררו בזמן הבדיקה של המזמין או בא כוחו ,יתוקנו מייד וללא
השהיות ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו של המזמין או בא כוחו .במידה והתיקון לא
יבוצע ע"י הקבלן תוך פרק הזמן שקבע המזמין ,יהיה רשאי המזמין לעשות את התיקון הנ"ל
על חשבון הקבלן.
הקבלן יכין תוכניות של המתקן המבוצע לשם הגשתם יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן על ידי
חברת החשמל ו/או בודק ,הקבלן ידאג לכך שבדיקת המתקן על ידי חברת החשמל ו/או
בודק ,בזק וכל הרשויות האחרות תתקיים בזמן ,והוא ישלם כל ההוצאות הכרוכות בכך .על
הקבלן לקחת בחשבון שהבדיקות תתבצענה בכמה שלבים ועליו לשאת בכל ההוצאות.
ביצוע העבודה
ביצוע העבודה ייעשה בהתאם להוראות המפרט הכללי הוראות החוקים ,התקנות והתקנים.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המפרט הכללי לבין המפרט המיוחד או כתב
הכמויות ,יהיה כוחם של אלה האחרונים עדיף.
0.4
דוגמאות וחומרים
על הקבלן יהיה לספק למתכנן באמצעות המפקח דוגמאות מהאביזרים אותם הוא עומד
להתקין במתקן ,במיוחד מגופי התאורה ,תעלות הכבלים ופסי צבירה ,אביזרי גמר וציוד
מיוחד אחר .רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמתכנן ,יוכל הקבלן לגשת לעבודות התקנה .על
הקבלן יהיה לספק חומרים ומוצרים חדשים בטיב מעולה מאושרים ע"י המתכנן לפני
התקנתם .ציוד שלא יאושר ,יוחלף על ידי הקבלן ועל חשבונו אם יידרש .אישור הנ"ל ,לא
יגרע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים ,כפי
שמוגדר במפרט ,בתקנים או בדרישות במפרט המיוחד.
0.7
תוצרת ודגמים
כל ציוד המפורט להלן לרבות גופי תאורה ,ציוד ללוחות חשמל ,אביזרי גמר וכו' -יסופק
ויותקן בהתאם לדגם ותוצרת בהשלמות למפרט וכתב הכמויות .זכותו של הקבלן ,לספק גם
ציוד שווה ערך -בתנאי שאושר מראש ע"י המתכנן .על מנת להסיר ספק ,ציוד שווה ערך
ייחשב ציוד השווה מבחינת התכונות הבאות :חשמליות ,מכאניות ,פיזיות בעל תו תקן או תו
השגחה של מכון התקנים ,מיצרן מוכר בעל שרות שוטף ואמין .הקביעה הסופית של מידת
התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן תישמר למתכנן .קביעתו תהיה סופית וללא עוררין.
0.2
0.4
0.5
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 1130.8
ביקורת העבודה
הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את הפועלים ,הכלים והמכשירים הנחוצים
לצורך בדיקת העבודה .המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון,שינוי והריסת עבודה אשר לא
בוצעה בהתאם לתוכניות ו/או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע על חשבונו את הוראת
המפקח ,תוך תקופה שתקבע על ידי המפקח.
0.9התאמה לתקנים ולתקנות
התאמה לתקנים ולתקנות העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי -חוק החשמל תקנות
בדבר כללים לביצוע אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל.
ביצוע העבודה ייעשה בהתאם לתכניות ,למפרטים ולכתב הכמויות ,כאשר המפרט מהווה
חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות .כל דבר הכתוב במפרט -מחייב את הקבלן .כן ייעשה ביצוע
העבודה בהתאם לתקנות מתקני חשמל ,להוראות המפקח ולשביעות רצונו .למרות כל
האמור לעיל ,הקבלן יפרק ,יתקין ויחליף על חשבונו כל אביזר ,או חלק ,שלדעת המפקח אינו
מתאים לדרישות.
.1
תשתיות
1.1
מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל בכפיפות
לתוכניות ,למפרט הטכני כדלקמן ,לתקנים הישראליים ,לחוק החשמל תשי"ד- 1954 ,
למפרט הכללי הכללי העדכני ביותר פרק 08ולכל דרישות חברת חשמל וחברת "בזק" לגבי
מתקנים מסוג זה.
לגבי אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים בהמשך.
1.2
סעיף שמוזכר בו שם היצרן או הספק ,הכוונה היא לדגם המצוין או שווה ערך טכני וכלכלי
שיאושר ע"י המתכנן ,למעט גופי תאורה.
1.3
כל החומרים חייבים להיות תקינים ולשאת תו תקן מוטבע וברור.
1.4
העבודה כוללת את המרכיבים העיקריים הבאים:
אספקה וביצוע כל התשתיות התת קרקעיות והכנות הנדרשות למערכת התאורה
המתוכננת.
ביצוע של חפירת תעלות/פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות לכבלי התאורה,
כמסומן בתוכניות.
הנחת צנרת לתאורת חוץ ומוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפירה והשחלת כבלים
בצינורות.
אספקה וביצוע של תאי מעבר לכבלים והנחת שרוולי מעבר בחציות כבישים.
ביצוע יסודות בטון לעמודי תאורה כמפורט בתוכניות.
אספקה ,הובלה והתקנה בשלמות של עמודי תאורה כמפורט בתוכניות ,כולל זרועות,
ותקנתם על יסודות בטון.
אספקה ,הובלה ,התקנה והפעלה בשלמות בעמודי תאורה של מגשי אביזרים ,פנסי
תאורה כולל כל האביזרים הנלווים להפעלה מושלמת.
אספקה ,התקנה וחיבור של מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה.
התחברות למרכזיה /לעמוד תאורה קיים ,כולל החדרת הכבל דרך היסוד חיבור למגש
והחזרת המצב לקדמותו.
הטבעת מיספור על עמודים חדשים ו/או קיימים בהתאם לדרישות.
ביצוע בדיקה למתקן ע"י בודק מוסמך ומסירת המתקן למזמין.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 114.2
.3
.4
תיאום עם גורמים אחרים:
על הקבלן לבצע את עבודתו בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם כל גורם שיועסק בשטח על ידי
המזמין ו/או מטעמו ועם כל גורם רלוונטי ,אשר הקבלן יהיה חייב בתיאום עמו על פי כל דין
ו/או עפ"י הוראת המפקח .בין הגורמים אשר הקבלן יידרש לעבוד אתם בתיאום ובשיתוף
פעולה מלאים ,יהיו:
עיריית אילת ,חברת החשמל ,משרד התקשורת ,חב' "בזק" חברת הטלוויזיה בכבלים ,חב'
מקורות ,תאגיד המים והביוב "עין נטפים" ,משטרת ישראל וכיו"ב .לא ישולם בנפרד עבור
התיאום בהתאם לסעיף זה .לפני תחילת העבודה על הקבלן להשיג את ההיתרים הדרושים
מהגורמים השונים.
אישור שלבי העבודה:
כל שלב משלבי העבודה ,המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין ,טעון
אישורו של המפקח לפני שיכוסה .אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא לא יהיה בכוחו
לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ,בהתאם לחוזה ,לשלב שאושר ו/או
לעבודה במצבה הסופי והמושלם ו/או לכל חלק ממנה.
סימון
על הקבלן יהיה לסמן באמצעות מודד מוסמך מטעמו את מיקום העמודים באמצעות יתדות.
עם גמר הסימון יזמין את המפקח והמהנדס לאישור סופי של המיקום .מדידות נוספות -ע"י
מודד מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם לצורך -לפי דרישות המפקח -עד לקביעת
המיקום הסופי של העמודים או של הארונות.
רק אחרי קבלת אישור בכתב לסימון – יתקין הקבלן את העמודים או הארונות במקומם.
.5מתקנים תת קרקעיים
על קבלן לברר ברשויות ואצל הגורמים השונים אשר להם מתקנים תת קרקעיים באתר ,כגון חב'
"בזק" ,טל"כ ,חברת חשמל ,מקורות ,תאגיד עין נטפים ומערכות של הרשות המקומית .חובת
הקבלן לקבל אישור חפירה מהרשויות לפני תחילת ביצוע העבודה .גילוי המתקנים התת קרקעיים
ו/או העבודה בקרבתם ייעשו בתיאום מלא ובכפיפות מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט
הכללי ולהוראות המפקח והרשויות הנוגעות בדבר .מודגש שבשטח האתר ,קיימים קווי
ביוב,ניקוז מים ,חשמל ותקשורת וכיו"ב .כל נזק שיגרם למתקנים אלה ,יחול על אחריותו ועל
חשבונו של הקבלן.
.6עבודה ע"י גורם שלישי
כל ההוצאות הכרוכות בהזמנת והפעלת גורם שלישי כולל הסעתם לשטח וחזרה כגון חברת
החשמל ,חברת בזק ,תאגיד עין נטפים ,משטרת ישראל וכיו"ב ,לבדיקת חלקים של עבודת הקבלן,
תהיינה על חשבון הקבלן .הוצאות אלה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב
הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד.
.7אישור ציוד ונתונים טכניים
על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המפקח לציוד אשר בדעתו להרכיב במסגרת
העבודה.
כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים הישראלי .עם הגשת הדרישה לאישור
הציוד ,הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה העברית או האנגלית ותעודת בדיקה.
הפניה למפקח לאישור הציוד תהיה תוך 10ימים מיום חתימת החוזה.
ציוד לא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למפקח לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא
התקבל אישור בכתב מהמפקח .אין אישור כזה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול
אחריות לטיב המוצר .הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמויות ,או בהתאם
לתוצרת ולדגם המאושרים על ידי המזמין .לצורך הנ"ל הקבלן יביא דוגמאות מהציוד למשרד
המפקח באתר ,לקבלת האישור.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 115 .8אחריות
אם לא נאמר במפורש אחרת ביתר המסמכים המצורפים למכרז/חוזה ,אזי תהיה אחריות על
חומרים ועבודה לפי:
לכבלי חשמל 5 -שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.
לנורות (נל"ג ,מטל"ה) 12 -חודש מתאריך אישור בכתב להפעלת התאורה.
לנורות 36 - LEDחודשים מתאריך אישור בכתב להפעלת התאורה.
למשנקים ,קבלים ומצתים 5-שנים מתאריך אישור הפעלתם.
לעמודי תאורה וזרועות 5 -שנים מיום קבלתם ע"י המזמין .בתקופה זו לא יראה כל סימן
לחלודה.
לפנסי תאורה 5 -שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין בתקופת האחריות לא יראה כל סימן
לכלוך מכל סוג שהוא בתוך הפנס וכל סימן לחלודה בפנס בשלמותו.
בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש ,ופריט אשר הוחלף ,בחדש תחול עליו
אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה -הכול על חשבון הקבלן .כל פריט פגום יוחלף וכל
עבודה תתוקן תוך 48שעות בימי חול מיום מתן ההודעה.
.9מיקום עמודי תאורה בקרבת קווי חשמל עיליים
אין למקם עמודי תאורה במרחק קטן מאשר 5מ' מכבל חשמל מתח גבוה עילי ו 2.5 -מ' מכבל
חשמל מתח נמוך עילי.
.10צינורות ושוחות
10.1צינורות
צינורות בקוטר " 4בחציות כבישים עבור תאורה יהיו מ pvc -קשיח בעלי עובי דופן 4.2מ"מ.
צינורות בקוטר 75ו 110 -מ"מ למתקן תאורה יהיו מסוג "קוברה" דו שכבתי.
צינורות פלדה מגולוונות בקוטר 114מ"מ יהיו עובי דופן 3.96מ"מ -להצטלבויות.
צינורות מריכף בקוטר 29מ"מ ו 32 -מ"מ.
בכל הצינורות הריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של 8מ"מ ,כל קצוות
הצינורות יאטמו באמצעות פקקים או פוליאורטן .
לא תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע האמור בסעיף זה.
10.2הנחת צינורות
הנחת צינורות תעשה בתוך תעלה שהוכנה מראש.הקבלן אחראי לסילוק הפסולת המיותרת
במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה .הנחת הצינור בתעלה תעשה על מצע חול נקי בעובי 10
ס"מ לפחות .הצינורות יהיו משוקעים בשכבת חול ולאחר הנחתם יכוסו בחול בעובי כנ"ל ויונח
סרט סימון בהתאם לפרט.
10.3חיבורי צינורות
קטעי צינורות פלסטיים ( ) pvcתת קרקעיים יחוברו בשיטת תקע ושקע .האטימות תושג
בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך החריץ של השקע.
יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות .
10.4כניסות לתאים:
כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת המשיכה .קצוות
הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של הקיר ,התא או התעלה ואשר ינוקו תחילה מבליטות
העלולות לפגוע בכבלים.
10.5חוטי משיכה :
בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר 8מ"מ .קצותיו של החוט יסתיימו
בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתלופף על יתד למנוע החזרתו לתוך הצינור.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 116 10.6בדיקה וכיסוי:
לפני כיסוי התעלה יש לבדוק את כל הצינורות ולוודא שהם נקיים מפסולת ומגופים זרים .רק
לאחר בדיקת חופש המעבר של חוט המשיכה יסגרו קצות הצינורות היטב לצורך מניעת חדירה
של רטיבות ,פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות.
10.7סימון ומיפוי:
לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינאטות והגבהים של פנים הצינורות במספר
נקודות ,כדי להכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות ,לצורך הכנת תכניות "לאחר ביצוע" as
. made
10.8שוחות מעבר כבלים לתאורה:
שוחות מעבר לכבלים יותקנו במקומות הסתעפות וחיבורים בין הכבלים .השוחות ייבנו מחוליות
בטון בקוטר 60ס"מ או 80ס"מ כפי שיסומן בתכנית ובעומק הדרוש.
מסביב לשוחות שנמצאות בקרקע טבעית יש לצקת משטח בטון ב 20-במידות 200*200ס"מ
ובעובי 20ס"מ ,כולל ברזל זיון בשיעור 60ק"ג מ"ק לפחות ,וכן לבצע יישור השטח ומילוי שכבת
מצע סוג א' בעובי 20ס"מ אחרי הידוק.
אם לא צויין אחרת ,מכסה השוחה יהיה מדגם כבישי כבד .המכסה יעמוד בעומס של 40טון לפי
ת"י .489המכסה והמסגרת יהיו רבועים ועשויים יצקת מתותצרת וולקן או שווה ערך מאושר.
במכסה יהיה מוטבע כיתוב רלוונטי וסמל הרשות המקומית.
השוחות יוצבו על מצע חצץ בגובה 10ס"מ וימלאו בחצץ בשכבה של 10ס"מ למטרת ניקוז.
המכסה יהיה רבוע עשוי יצקת עם הטבעה של השם והלוגו של עירית אילת והכיתוב "תאורה"
הארקות :
10.9
ההארקות במתקן לתאורת חוץ תכלולנה:
מוליך נחושת גלוי ושזור בחתך 35ממ"ר אשר יונח בחפירה.
נעל הכבל תחוזק לפס השוואה .מפס השוואה בתא האביזרים יותקן מוליך גמיש בחתך 4ממ"ר
לבורג הארקה במגש האביזרים.
התקנה של אלקטרודות הארקה בסופי קו בהתאם למפורט בתוכניות אשר אליה יחובר מוליך
נחושת חשוף 35ממ"ר .האלקטרודה תהיה מפלדה מצופה נחושת בקוטר 19מ"מ ובאורך 3מטר
( 2יחידות של 1.5מטר כ"א) .האלקטרודה תותקן בשוחה בקוטר 60ס"מ ומכסה השוחה ל12.5 -
טון לפי ת"י .489
10.10
הצטלבות בין מערכות
בהצטלבות צנרת חשמל עם צנרת תשתית אחרת ו/או בהתקרבות לתשתיות אחרות יש
לשמור על מרחקים בין תשתיות שונות בהתאם לחוק .בהעדר הוראות אחרות יישמרו
הכללים הבאים:
בהצטלבות של כבלי /צנרת חשמל עם תשתיות אחרות יותקנו קווי החשמל מתחת למערכתהאחרת .
בהצטלבות בין קווי חשמל לבין צנרת מים או ביוב או ניקוז יישמר מרווח של 50ס"מלפחות בין הקווים .
בהצטלבות בין קווי חשמל לבין צנרת /כבלים של תקשורת ו/או התקרבות ביניהם ,יישמרמרווח של 30ס"מ לפחות בין הקווים .
אם יידרש על ידי מנהל הפרויקט ו/או הרשות /חברה לה שייכת התשתית אותה יש לחצותלשמור על מרחק אחר או אופן חציה אחר ,יש לנהוג כנדרש לפי הוראותיהם והדבר לא
יהווה עילה לתוספת כספית .
בהצטלבות בין קווי בזק לבין קווי מתח גבוה תת קרקעיים של חח"י יש לבצע הגנה על קוויבזק בהתאם לפרט הנמצא בתכניות.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 117 אם תידרש העמקת חפירה /צנרת עקב מעבר מתחת לצנרת של תשתית אחרת ,הקבלןיבצע את העבודה לפי תכנית פרט מתאמה לאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט לעומק
החפירה.
שינוי בעומק התעלה יבוצע בצורה הדרגתית 20 -ס"מ לכל 1מטר אורך התעלה ולא יהווה
עילה לתוספת כספית .
מגש אביזרים לתאורת חוץ ( ראה פרט המגש)
.11
11.1מא"ז לאבטחה יהיה חד פאזי דו קוטבי 10אמפר 10 kAעם ניתוק אפס (עם מעצורים או
בקופסה מפלסטיק . ( M.G
11.2מהדקי sogexiלחיבור כבלי כניסה ויציאה (מתאמים לחתך הכבלים) כולל "כובע" כיסוי.
11.3בורג הארקה " 3/8מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע"י מבודד 4ממ"ר ,לבורג
הארקה שעל המגש יתחברו מוליכי ההארקה של הכבל לפנס.
11.4מהדקי יציאה פלסטיים ,עם לשונית לחיצה עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל אחד
מהפנסים עם סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך.
11.5
11.6
11.7
11.8
כבל 3 X 2.5ממ"ר לכל פנס (מוליך יציאה מהנטל ,מוליך " " 0ומוליך הארקה).
חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם.
שלוט לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים.
אביזרים להדלקת הנורה יהיו מורכבים בתא של הפנס.
.12חפירות ותעלות :
כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט הכללי בסעיף 0801במפרט הכללי לעבודות חשמל
(.)08
החפירות להנחת כבלים וצינורות תת קרקעיים יבוצעו בהתאם למידות שבתכנית ובהתאם
למרחבי העבודה הדרושים.
לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר ייפגע ע"י החפירה .הדבר יבוצע ע"י הקבלן
באמצעות כלים ומכשירים מתאימים ,ובמידת הצורך בעבודה ידנית.
עומק התעלה לא יפחות ממטר מפני הכביש ,בכל מקרה של מעבר או מתחת למכשול המחייב
עומק קטן ממטר מכל סיבה שהיא על הקבלן לקבל אישור בכתב של והמפקח.
לפני ביצוע החפירה על הקבלן לנסר את האספלט הקיים בתוואי החפירה .החפירה כוללת חיתוך
שורשים במידת הצורך.
כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על 20ס"מ למטר
בכבלים ועל 10ס"מ למטר בצינורות.
רוחב התעלה בתחתיתה יהיה 60ס"מ ,אם לא צוין אחרת .קווי הפתיחה חייבים להיות ישרים
ויש לסלק מיד ממקום העבודה את הפסולת המתהווה כתוצאה מפתיחת כבישים.
בחפירה תהיינה שתי שכבות של ריפוד חול לרוחב כל התעלה שכבה ראשונה בעובי 10ס"מ
בתחתיה התעלה ,שכבה שנייה לאחר הנחת הצנרת והכבלים (הנמדדים בנפרד) בעובי של 10ס"מ.
במקרה של מעבר כביש יותקן הכבל בתוך צינור pvcקשיח 110ס"מ עובי דופן 4.2מ"מ ,בכמות
כמצוין בתוכניות.
.13ביצוע החפירה:
כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא ,או בין יסוד ליסוד וזאת לפני
שיונחו בתוכה הצינורות ו/או הכבלים.המילוי המוחזר וההידוק יבוצעו רק בגמר כל העבודות
המתכסות בעפר ,ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו ואושרו ע"י המפקח .המילוי המוחזר ייעשה
בשכבות שעוביין לאחר ההידוק אינו עולה על 20ס"מ .השכבות יהודקו במהדקי יד כבדים ,תוך
הרבצה במים בשיעור הדרוש .יוקפד באופן מיוחד על הידוק יסודי של מצע או עפר מוחזר
שמתחת לצינור ועד למחצית גובהו.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 118 .14אישור חפירה ומילוי
עומק החפירה ופני המילוי והמצעים למיניהם כמפורט להלן טעונים אישורו של מפקח.
הקבלן לא יתחיל בעבודות הכיסוי לפני קבלת אישור המפקח בכתב.
בגמר כיסוי התעלות יש לסלק את כל שאריות העפר מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות
רצונו של המפקח.
.15שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות
התקנת מערכת חשמל תת קרקעית תבוצע בהתאם בסדר הבא:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
השגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה באתר.
סימון תוואי החפירה.
אישור המפקח בכתב לתוואי החפירה.
חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות.
הנחת הצנרת והשחלת חוטי משיכה.
אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה.
כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני ,כולל עטיפת חול.
השחלת כבלים.
אישור המפקח לביצוע.
.16גופי תאורה
גופי תאורה יהיו נושאים תווי תקן ישראלי או בעלי אישור התאמה לדרישות ת"י 20וזאת על פי
בדיקת מנה ,דהיינו לכל משלוח של גופי תאורה יצורף אישור בדיקת מנה על ידי מכון התקנים
הישראלי.
גופי התאורה יועדו להרכבת נורות נתרן בלחץ גבוה (נל"ג) ,נורות כספית עם האלידים (מטל"ה),
נורות LEDבהספקים הנדרשים בהתאם לתכנון .גופי תאורה שיותקנו יהיו מכוונים לעקומות
הפוטומטריות התואמות דרישות התכנון .הקבלן ימסור למפקח כתב אחריות היצרן/ספק על
כך.
גופי תאורה יותקנו על עמודי תאורה /זרועות בזוויות מקו האופקי בהתאם לתכנון.
מבנה גופי התאורה יהיה מחומר עמיד כנגד כל תנאי האקלים ,לרבות קרינת השמש וקרינת
,UVבישראל .התא האופטי ורפלקטור יהיו אטומים במיוחד בפני אבק ורטיבות בדרגת
מיגון של IP 54לפחות.
ציוד ההפעלה יורכב בצורה שתאפשר התקנה וגישה נוחה ויהיה ניתן להחלפה (שליפה)
בקלות.
.17נורות ,מצתים ואביזרים בגוף הפנס
נורות בפנסים תהיינה גליליות ( )tubularשקופות ותאפשרנה הפעלה בכל תצורת התקנה
(אופקית או אנכית) ללא פגיעה בתפוקתן ובביצועיהן מתוצרת ” “osramאורגינל.
מצתים יהיו מטיפוס עצמאי ,בחיבור טורי לנורה ,מתאימים להצתה ישירה של נורה משופרת
(עם גז קסנון) מהדגמים החדשים מתוצרת מאושרת ע"י המתכנן ו/או נדרשת במפרט..
המצתים יספקו מתח הצתה 4 - 5 KVויתאימו לדרישות התקן הישראלי . 61347
קבלים יותקנו בכל גוף תאורה לפי חוק החשמל .הקבלים יתאימו לדרישות ת"י או לדרישות
תקנים בין -לאומיים מקבילים מוכרים.
ערכי הקבלים לנורות נל"ג עד 400ואט יתקבלו כיחידה אחת ויהיו כמפורט להלן:
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 119
לנורות 150ואט יהיה ערך הקבל 25מיקרו פרד
לנורות 250ואט יהיה ערך הקבל 35מיקרו פרד
לנורות 400ואט יהיה ערך הקבל 50מיקרו פרד
הקבלים יתאימו לקיים בעבודה של 60,000שעות לפחות.
מגש ציוד מקורי של ייצרן הפנס הניתן לפירוק והרכבה בקלות מהפנס ללא צורך בכלי עבודה,
עם כבל גמיש שבו תקע ובית תקע ,לשם החיבור בין מגש הציוד לבין המהדקים שבפנס ובין
מגש הציוד לבין מהדקי הכניסה של הכבל המגיע ממגש האביזרים שבעמוד.
כל פרטי החיווט בין הציוד שבפנס יהיו עם שילוט מושלם ,ובהתאם לדרישות תקן ישראלי 485
כל העלויות הכרוכות בבדיקות ואישורי נכון התקנים ובתהליכי ההסמכה והאישור האחרים
תחולנה על הקבלן ותיכללנה במחיר גופי התאורה.
.18גופי תאורה שווי איכות
הקבלן רשאי להציע לאישור המזמין באמצעות מנהל הפרויקט גופי תאורה שווי איכות למוגדר
במסמכי ההסכם (כגון כתב הכמויות ,התכניות וכו').
אם הקבלן מעוניין להגיש הצעה עם גופי תאורה שווי איכות לגופי התאורה הנדרשים במסמכי
ההסכם עליו להכין ולהגיש דוגמה של גוף מוצע ,על כל אביזריו ,לרבות מפרט טכני ,נתוני
עקומות פוטומטריות וחישובים פוטומטריים מלאים ומפורטים בהתאם לתכנון מערכת תאורה
המקורי (לרבות כמות עמודי התאורה וגופי התאורה ,מיקומי עמודים ,גובה עמודים ,אורך
הזרועות ,זווית הזרועות ,הספק גופי התאורה ,סוג הנורות וכו').
.19כבלים
הכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי XLPEבעלי עטיפה מחומר פלסטי .סוג הכבלים
יתאים למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה .ויתאימו לת"י 108 ,547
בעדכונם האחרון .צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן .בזמן הנחת הכבלים ,והכנסתם
לתוך העמודים או לתוך מרכז הדלקה ,יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא תחדור רטיבות:
יניחם בתוך רזרבה ויסמן את המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון בר קיימא .הקבלן
ימציא למפקח 3עותקים של תכניות סופיות "לאחר ביצוע" של הנחת כבלים וצינורות עם
סימון מדויק של המרחקים ועומק ההתקנה.
.20יסודות לעמודים
20.1יציקת בטון תבוצע לפי פרק 02מפרט כללי ,ולפי תכנית פרט סטנדרטית .סוג הבטון ב 30 -
( 30ק"ג צמנט למ"ק לפחות) .סך הכול הסטייה במרכז הברגים לא תעלה על 5מ"מ מציר
היסוד .מקום מעברי ההספקה ( במשטח המאוזן של היסוד) לא יסטה יותר מ 10 -מ"מ לגבי
ציר היסוד.
20.2הברגים לפי ת"י , 209.6 , 812ינוקו מעודף חלודה באמצעות מברשת פלדה ולפני הכנסתם
לתוך הבטון 4 .ברגים יחוברו ע"י ריתוך פסי ברזל 30 * 5מ"מ ,ינוקו מכל שומן ויגלוונו באבץ
חם 60מיקרון לפחות .
20.3בהארקת יסוד יצא מיסוד הבטון פס פלדה מגולוון במידות 4*50מ"מ ובאורך שיגיע עד לתא
האביזרים ויחובר לבורג הארקה של העמוד .פס המוצא של הארקת היסוד ירותך לכלוטב
ברגי היסוד.
20.4הברגים הנקיים (ללא חלודה או ציפוי ) יוכנסו לתוך יציקת הבטון.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 120 20.5מפלס הקרקע המסומן הוא משטח הרצפות או של המדרכה או שוליים או קו אבן השפה
הקיים או העתידי .בשטחי סלילה ו/או ריצוף יבלטו הברגים מהיסוד לא פחות מ 13-ס"מ
מהמפלס העליון של היסוד ,שבעצמו יבלוט 3ס"מ מעל הריצוף (ראה פרט).
לאחר התקנת העמוד יוגנו ברגי היסוד הבולטים מעל פלטת היסוד של עמוד התאורה ,ע"י
אביזר דקורטיבי
בשטחי גינון היסוד יבלוט בין 5ס"מ ל 15 -ס"מ ממפלס הסופי של הקרקע .המרווח שבין
פלטת היסוד
לבסיס הבטון ייאטם בבטון רזה למניעת חדירת מים.
20.5אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב ליסוד ויהודק היטב בעזרת כלים לקבלת
צפיפות הנדרשת.
20.6שרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מתוך היסוד.
.21עמודים וזרועות
21.1העמודים והזרועות יתוכננו ,ייצרו ויבדקו על פי התקנים הישראלים ת"י 812ובהתאם
למפרטי האספקה של מכון התקנים.
21.2העמודים שיסופקו ויותקנו יהיו כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות.
21.3העמודים מברזל וחלקיהם שגלוונו יהיו עשויים מפלדה המתאימה לגלוון באבץ חם כאשר
עובי הגלוון 80מיקרון .אין לבצע ריתוכים לאחר הגלוון.
21.4בעמוד יהיו אמצעים כדי לקלוט ולחזק את הזרוע אשר תישא את הפנסים.
לאחר קבלת צו התחלת עבודה ,הקבלן יגיש למפקח תוכניות מפורטות וחישובים סטטיים
של הזרועות כולל פרטי הריתוך והחיבור שלהם לעמוד.
21.5כל עמוד יישא שלט ובו מספר העמוד /מספר מעגל /מספר מרכזיית הזנה כמפורט בתכניות או
בהתאם לדרישת המזמין .סימון כלול במחיר העמודים.
ביצוע מספור על עמודי תאורה קיימים (שינוי מספור) עקב שינויים במערכות תאורה קיימות
ישולם בהתאם לכתב כמויות .
21.6הזרועות תותאמנה לסוג העמוד ולסוג הפנס ויהיו להם מתאמים אשר יבטיחו אטימה
מוחלטת בפני כניסת מי גשם ,חרקים ולכלוך בחיבורים שבין הזרוע לעמוד ובין הזרוע לפנס.
21.7עמודי תאורה וזרועות יהיו צבועים בתנור בהתאם לתקן בגוון ( RALלפי בחירת אדריכל נוף) -
בהתאם לתכנון וכתב הכמויות.
.22מרכזיית תאורה
המרכזייה תתוכנן ותיוצר כמתואר בתכנית על ידי יצרן בעל אישור הסמכה לייצור ולסימון על
פי תו תקן ,1419או הינו מוסמך ובעל אישור על עמידה בדרישות ת"ת 22ללוחות חשמל ,הפועל
על פי מערכת איכות ISO 9001 : 2000מאושרת עדכנית.
אין לייצר מרכזיית תאורה ללא אישור מתכנן החשמל לתכניות היצרן.
מרכזייה מיועדת לחיבור חשמל של עד ( 3 X 80 Aצרכן) תהיה בנויה מארון פוליאסטר משוריין.
הארון יעמוד בתקנים הבאים:
תקן DIN 43629למתח נמוךחתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 121 תקן VDE 0660לעמידה בתנאי הסביבה תקן כבה מאליו על פי UL - 94או VDE 0304המרכזייה תהיה בגודל מתאים לתכולת כל הציוד המאושר ,מוגנת , IP - 55מתאימה להתקנה
בחוץ ועמידה בתנאי חוץ קשים .הציוד בארון יותקן בקופסאות CIעם מכסים קפיציים
לסגירת החלונות בקופסאות.
.23עבודות פירוק והעתקה
כל עבודות פירוק במערכת תאורה תבוצענה רק לאחר ניתוק קווי תאורה המיועדים לפירוק
ממקורות ההזנה בתאום מלא עם קבלן אחזקה של עיריית אילת .כל הציוד המפורק יועבר
למזמין ו/או למקום מאושר אחר לפי הנחיות מנהל הפרויקט.
לפני התחלת עבודות פירוק יזמין הקבלן נציג עיריית אילת לסיור בדיקת כמות ,מצב עמודים
וגופי התאורה וכדו' וירשם פרוטוקול בנושא כולל הנחיות מיוחדות של המזמין בנושא.
העתקת עמודי תאורה /שלטי רחוב מוארים /שלטי פרסום מוארים תבוצענה בהתאם תכנית
ו/או בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט.
.24אופני מדידה מיוחדים
24.0אופני מדידה ותשלום -כללי
מדידות מתקני החשמל והתשתיות תבוצע על חשבון הקבלן.
מחירי עבודות החשמל כוללות את כל עבודות העזר ללא תשלום נפרד כל זאת על פי המצוין
בתכניות או המשתמע מהן ,כולל דרישות הפיקוח.
הקבלן אחראי להזמין את בדיקת חברת החשמל ובזק ולשאת כאמור בכל ההוצאות הכרוכות
בביצוע הבדיקה כולל תשלום עבור הבדיקה עצמה עד לקבלת המתקן בשלמותו.
24.1פריטים לתשלום
התשלום לכל פריט ופריט בכתב הכמויות יהווה תמורה מלאה לכל האמור להלן:
.1חפירת תעלות :המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סוג
קרקע באמצעות כלים מכנים ופנאומטיים ובמידת הצורך בעבודות ידיים ,כולל ריפוד וכיסוי
חול ,מילוי החפירה והידוק בשכבות של 20ס"מ עד לקבלת צפיפות מקסימלית לשיעור הדוק
של 95%לפי ,MOD AASHTOאו לפי דרישות המפקח ,החזרת השטח לקדמותו וסילוק
עודפי אדמה ,העבודה כוללת אספקה והנחה של סרט פלסטי לאזהרה .הכול לפי המפורט
במפרט הטכני ובתכניות סטנדרטיות של המזמין .המדידה לפי מטר אורך ,מדוד לאורך ציר
התעלה.
.2פתיחת כביש קיים :פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל
חפירה/חציבה/ניסור/חיתוך ושבירת כביש אספלט או בטון (בקו ישר) בעזרת מכשירים
מכאניים ופנאומטיים ,חפירה לעומק הדרוש ,מילוי ,החפירה ,הידוק וכיסוי בסרט פלסטי,
תיקון הכביש כולל כל שכבות המצעים ואספלט הנדרשים או מתוכננים והחזרת המצב
לקדמותו -הכול לפי המפורט במפרט הטכני .המדידה לפי מטר אורך.
.3פתיחת מדרכה/שביל :המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת צינורות
ובכלל זה חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש ,מילוי התעלה ,הידוק וכיסוי,
הנחת סרט פלסטי ,תיקון המדרכה או השביל והחזרת המצב לקדמותו -הכול כמפורט
במפרט הטכני .המדידה לפי מטר אורך.
.4צינורות מגן מובילים לכבלים :המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה חפורה כולל
כל האביזרים ,חיבורים ,אטמים ,פקקים ומופות ,כולל אספקה והשחלת חוט ניילון שזור
למשיכה בקוטר 8מ"מ לפי המפרט הטכני .המדידה לפי מטר אורך מדוד לאורך ציר
הצינורות.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 122 -
.5צינור פי.וי.סי :.אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים ,חיבורים,
אטמים ,פקקים ומופות ,כולל אספקה והשחלת חוט ניילון .הצינור עשוי חומר פי.וי.סי.
בקוטר " "4ועובי דופן 4.2מ"מ לפי ת"י .858
.6צינורות :אספקה והנחת צינור ,סוג החומר והמידות כמפורט בכתב הכמויות.
.7שוחות מעבר :המחיר כולל הובלה ,אספקה ,חפירה ומילוי חוזר והצבת תא ביקורת
למעבר הכביש כולל:
מכסה מבטון (מסגרת פלדה) לפי ת"י . 489
חוליות לשוחת מעבר עשויות צינור בטון טרומי לפי ת"י 658
תקרה לתא מעבר
הכנת כניסה צנרת לתאים
העבודה כוללת חפירה ,התקנת התא מילוי אדמה והידוק ,שכבת חצץ בתחתית התא
הכול לפי תכניות.
.8יסודות לעמודים :מחיר היסוד לעמוד תאורה כולל יציקת בטון ואשפרתו ,חפירה /
חציבה
בור בכל סוגי הקרקע ,חיתוך אספלט במידת הצורך ,הכנת והתקנת תבניות ,יציקת בטון
ב ,30 -אספקה והכנסת בורגי יסוד מתאימים ,הרכבת מסגרת ,השחלת שרוולים
ומעברים
לכבלים ,מילוי ,הידוק וסילוק עודפי החומרים בגמר העבודה ,כמפורט במפרט הטכני.
מידות היסוד -משתנות לפי סוג העמוד וגובהו כמפורט בכתבי הכמויות .הביצוע לפי
תכנית
הפרטים הסטנדרטיים.
.9כבלים תת קרקעיים :המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצינור,
שילוט וסימון הכבלים בכל תא בעמודים ובמרכז ההדלקה ,גלילת הצינור והנחתו לפי
הנחיות המפרט הטכני .אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים .המדידה לפי מטר
אורך.
כבל תת קרקעי :כבל תרמופלסטי להתקנה תת קרקעית מסוג . XLPE
.10כבל נחושת שזור :אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי בחתך כמפורט בכתב
הכמויות .המדידה לפי מ"א.
.11אספקת גופי תאורה (פנסים) :המחיר כולל אספקה ,הובלה ,הרכבה ,חיבור ,ציוד
הדלקה ,הנורות לגופי תאורה -המדידה לפי יחידה.
.12אספקה והתקנת מגש אביזרים לפנס ללא ציוד הפעלה :המחיר כולל בסיס (לפי דרישת
כתב הכמויות) ,מהדקים ,פס השוואת פוטנציאלים בעמוד ,חומרי עזר וחיווט ,מ"ז חצי
אוטומטי – לפי פרט .המדידה לפי
יחידה.
.13מגש לנורה אחת :אספקה והתקנת מגש ללא ציוד הפעלה עבור נורה אחת.
המדידה לפי יחידה.
.14מגש לשתים או לשלוש נורות :אספקה והתקנת מגש ללא ציוד הפעלה עבור שתי נורות.
המדידה לפי יחידה.
.15בורגי יסוד :מחיר בורגי יסוד כולל חיבור ביניהם ע"י 8פחי חיזוק מגולוונים בגודל X 5
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 123 30מ"מ ופס מגולוון 4*50מ"מ מרותך לכלוב.
המחיר בורגי יסוד כלול במחיר יסוד הבטון ולא ישולם עבורם בנפרד.
.16עמודים וזרועות מפלדה :המחירים של כל הפריטים המפורטים בהמשך כוללים אספקה
לאתר העבודה וכן כוללים המחירים את הבדיקות הנדרשות במפרט זה.
א .עמודים לפי כתב הכמויות (לפי יחידות)
ב .זרועות יחידות ,כפולות ומשולשות (לפי יחידות בהתאם לסוג הזרוע)
ג .כבל מצופה PVCלדלת תא אביזרים (לא נמדד בנפרד).
מחיר הזרועות כולל :התכנון ,בורגי חיזוק ,אביזרים ,ייצור ,צביעה ,גלוון,
בדיקת הזרועות בהתאם לדרישות מפרט .המדידה ביחידות ,כשהזרועות ממוינות לפי
סוג (יחידה ,כפולה או משולשת) ובציון המימדים ( הגובה Hוהבליטה .) E
כל פגם בעמוד ,בזרועות ובבורגי היסוד (כגון שריטות ,פגיעות וכו') יתוקן על ידי הקבלן
ועלחשבונו בהתאם להוראות המפקח ,שרשאי לפי שיקול דעתו גם לפסול את הפריטים
הנ"ל.
24.2
הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את הפועלים ,הכלים והמכשירים
הנחוצים לצורך בחינת העבודות ,המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי והריסה
של העבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתוכניות ו/או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע
את הוראת המפקח תוך תקופה שתקבע על ידי המפקח.
פרק - 13עבודות רג'י
13.1מדידת כל הסעיפים בפרק 13של כתבי הכמויות (עבודות רג'י) ,תהיה לפי שעות עבודה (ש"ע) בלבד.
13.2לצורך תשלום ייחשבו רק שעות עבודה שהושקעו בפועל בעבודה ,על פי אישור המפקח,בזמן אמת,
ביומני העבודה .לא יאושרו לתשלום שעות עבודה ,שהקבלן יגיש בדיעבד אם לא אושרו בזמן אמת
ביומני העבודה.
13.3לא ימדדו פרקי זמן שלא הושקעו בעבודה בפועל ,כגון זמני נסיעה ,המתנה ,וכו'.
13.4המחיר הנקוב לסעיפים השונים בפרק 13של כתבי הכמויות ,כוללים את ההוצאות הבאות:
א .הוצאות הנהלת העבודה ע"י מנהל העבודה (ש"ע של מנהל עבודה לא ישולמו בנפרד).
ב .הוצאות הכרוכות בשימוש בכלי עבודה מסוג כל שהוא.
ג .הוצאות כלליות ותקורה.
ד .בטלות שלא באחריות המזמין.
ה .הוצאות מימון.
ו .רווח הקבלן.
13.5בנוסף לאמור בסעיף 13.4לעיל ,יכלול המחיר הנקוב בסעיפי רג'י של עובדים לסוגיהם ,את ההוצאות
הבאות:
א .הוצאות הסעה ,איכסון ,כלכלה (אש"ל) וכו'
ב .זמני נסיעה הלוך וחזור אל אתר העבודה וממנו.
ג .הוצאות נסיעה לנ"ל.
ד .כל הוצאות השכר ,הוצאות הנילוות לשכר ,הוצאות עבור תנאים סוציאליים וכו'.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 124 13.6בנוסף לאמור בסעיף 13.4לעיל ,יכלול המחיר הנקוב בסעיפי רג'י של כלי רכב וציוד מכני למינהם
(להלן "ציוד") ,את ההוצאות הבאות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
שכר המפעיל(ים) ,הכולל גם את כל ההוצאות האמורות בסעיף 13.5לעיל.
הובלת והציוד אל אתר העבודה וממנו ,לכל מרחק שיידרש לשם כך ,ללא תלות במשך
העסקתם באתר.
כל ההוצאות המשתנות ,הנלוות לתפעול הציוד ,כגון דלק ,שמנים ,תחזוקה ,חלקי חילוף
ותיקונים ,ככל שיידרש להפעלתו ,לרבות בלאי לציוד על כל חלקיו ומרכיביו.
כל ההוצאות הקבועות הנלוות לתפעול הציוד ,כגון הוצאות רישוי ,ביטוחים למיניהם וכו'.
כל ההוצאות הנ"ל עבור ציוד חלופי למקרה שהציוד שהובא לאתר אינו מתאים ,או התקלקל.
כל ההוצאות הכרוכות בהשבתת הציוד ,מסיבות שאינן באחריות המזמין.
13.7בטלות של ציוד ועובדים
א .מודגש בזאת ,שלא ישולם עבור שעות בטלה של ציוד ועובדים למיניהם ,אלא אם המפקח אישר
זאת בזמן אמת ובכתב ביומן העבודה.
ב .בנסיבות האמורות בסעיף א' לעיל ,יושלמו אך ורק שעות בטלה של העובדים והציוד שהמפקח
אישר ביומן העבודה ,ולמשכי הזמן שהמפקח אישר.
ג .האמור בסעיפים א' וב' לעיל ,יחול אך ורק על יום עבודה אחד(להלן "היום הראשון") ,או חלק
ממנו.
ד .אם לדעת הקבלן הנסיבות שמצדיקות בטלה של ציוד או עובדים ,עלולות להימשך יותר מיום
אחד ,עליו להודיע זאת למפקח ביום הראשון ,תחילה בעל פה ואחר כך בכתב ,כדי לאפשר
למפקח להורות לקבלן על הוצאת הציוד או העובדים הרלבנטיים מהאתר בו ביום.
ה .אם וכאשר הורה המפקח לקבלן להוציא מהאתר את הציוד או העובדים המובטלים ,לא ישולם
עבור בטלתם ,מתום יום העבודה שבו ניתנה ההוראה כאמור.
ו .הורה המפקח לקבלן להוציא מהאתר ציוד כל שהוא ,בנסיבות האמורות בסעיף ה' לעיל ,והקבלן
נדרש להחזירו לאתר בהמשך העבודה ,כדי להמשיך בביצוע אותה עבודה שבה עסק הציוד בעת
שנכנס לבטלה בטרם הוצאתו מהאתר ,ישולם לקבלן עבור הובלת הציוד מהאתר ועבור החזרתו
לאתר.
פרק - 14עבודות מים
הערה :במסגרת פרק זה יבוצעו גם עבודות להתקנת מערכת אספקת קולחים להשקייה
תת פרק - 14.0הוראות כלליות
14.0.01רציפות אספקת המים לצרכנים
בכל תקופת העבודה ובכל מצב חייב הקבלן ,על חשבונו ,להבטיח אספקה רצופה של מים
לצרכנים שבקרבת בתחום העבודה .תשומת לב הקבלן לכך שבחלק מהרחובות החלפת הקו
נעשית באותה רצועת קרקע בה מונח הקו הישן .במקרים אלו הקבלן יניח ,במידת הצורך,
צינור זמני ,על חשבונו ,ויאפשר אספקת מים רצופה לצרכנים.
14.0.02הצהרת הקבלן בעניין הספקת צינורות
עם קבלת צו התחלת עבודה לביצוע מבנה מסויים שבו נדרש לבצע עבודות מים ,יגיש הקבלן
הצהרה בעניין סוג הצינורות ומקורם ,בנוסח המובא במסמך ב' המובא לקראת סוף פרק
עבודות המים להלן .הצהרה זאת היא תנאי מוקדם להתחלת ביצוע עבודות המים באותו
מבנה ,והיא מהווה התחייבות הקבלן לשימוש בצינור הנבחר מתוך רשימת הצינורות
האפשריים.
14.0.03תוכניות
רשימת התוכניות הסטנדרטיות לביצוע עבודגות מים ,מובאת ברשימת התוכניות שלהלן .כמו
כן מצורפים למסמכי המכרז הפרטים הסטנדרטיים הנ"ל
תוכניות מפורטות "לביצוע" .יימסרו לקבלן ע"י המפקח לקראת התחלת עבודות המים
במבנים שבהם יהיו עבודות מים .לקבלן לא תהיה כל זכות לדרוש פיצוי כלשהו ו/או שינוי
במחירי היחידה עקב עדכונים בתוכניות המפורטות.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 125 14.0.04איתור מוקדם של תשתיות
בתחילת העבודה ,לפני התחלת החפירות יפעל הקבלן לגילוי מוקדם של צמתי החיבור
למערכות הקיימות ואישור נקודות החיבור על ידי המפקח ונקודות ההצטלבות עם תשתיות
קיימות .במהלך הגילוי המוקדם של נקודות אלה יבדקו הקבלן והמפקח את החתכים
לאורך של קווי המים המתוכננים ויבטיח מראש את מהלכם התקין במהלך הנחת הקווים
ופעולתם הטובה בעתיד.
14.0.05תוכניות בדיעבד ( AS MADEתוכניות עדות) בעבודות מים
בנוסף לאמור בסעיף 00.18של המפרט המיוחד לעיל ,ובסעיף 57002של המפרט הכללי,
בתוכניות העדות של עבודות המים ,על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות:
הרקע לתוכנית העדות הממוחשבת יהיו מפות התכנון הקיימות של העבודה ו/או עלרקע מפות כבישים ,שבילים ופרצלציה של מגרשים שגם הם ממוחשבים; במפת העדות
כל המידע של הרקע יודפס בגוון אפור .בהיעדר כל הערה אחרת תוכנית העדות תהיה
בקנ"מ של מפות התכנון.
תוכנית העדות הממוחשבת תהיה ניתנת לקליטה בתוכנת אוטוקד 2000(.)AUTOCAD
המדידה תהיה מחולקת לשכבות :שכבות לנושא קווי הצינורות לפי קוטר ,שכבותטקסט לצינורות לפי קוטר ,שכבות לשוחות ושכבות לטקסט עבור שוחות .כל השכבות
יתאימו באופן מלא לשכבות התכנון (גודל ופונטים).
כל האובייקטים הכלולים בתוכנית העדות יהיו אמיתיים ולא סמלים (.)symbolsתוכנית עדות למתקני המים על כל מרכיביהם תכלול תמיד את הנתונים הבאים:
מערכת צנרת מים ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדוייק את מצב מערכת המים
א.
והמתקנים בתוכנית העדות בגודל אמיתי ( 1יחידה = 1מ') וקואורדינטות.
את אורך קווי הצינורות יש לציין בין שתי נקודות מוגדרות ,בעלות זיהוי מוחלטת
ב.
(שם נקודה) כגון :בין הידרנט למגוף ,בין חיבור מגרש לחיבור מגרש ,הסתעפות וכד' ,תוך
ציון חומר הצינור ,קוטר הצינור ודרג הצינור.
התייחסות למגופים -קוטר ,סוג ,שסתום אוויר -קוטר ,סוג ,ברז כיבוי אש
ג.
(הידרנט) -קוטר ,סוג.
רום I.Lשל קווי המים.
ד.
שוחת אביזרים ,גודל חומר ,אביזרים בשטח ,מיקום ,רשימה וצורה.
ה.
הכנות לחיבורי מים למגרשים לפי קוטר.
ו.
כל ההוצאות בגין מדידה ,הכנה והגשה של תוכניות עדות ,כמתואר לעיל ,כלולה במחירי
היחידה השונים ולא ישולם עבורה בנפרד.
תת פרק - 14.1עבודות עפר
14.1.01חפירה לקווי הצינורות
החפירה והנחת קווי הצינורות תהיה כמפורט במפרט הכללי פרק 57ובהתאם לפרט הסטנדרטי מס'
90טיפוס .IIחפירה או חציבה חד הם ומילוי התעלה יהיה כמפורט בפרט הסטנדרטי.
במקרה של מי תהום בתעלת הצינור ,מי תהום מכל מקור ,יונח הצינור כמפורט בפרט הסטנדרטי
מס' 90טיפוס .IV
בכל מקרה הנחת קווי הצינורות תיעשה ביבש .את מי התהום שבתעלת הצינור יש לסלק באופן רציף
למערך הניקוז העירוני או לכל מקום אחר שיאשר המפקח מראש ובכתב.
כל ההוצאות בגין בגין עבודת חפירה והנחת הצינורות לפי פרט סטנדרטי מס' 90מטיפוס IIאו IV
כלול במחיר רכישת והספקת הצינורות ולא ישולם בנפרד בגין פעולות החפירה ,חציבה ,ייצוב
התעלה ,סילוק במי תהום ,הנחת צינור ומילוי תעלת הצינור כמפורט.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 126 14.1.02עטיפות ומצע חול לצינורות
מצע חול נקי מתחת לצינורות ועטיפת חול נקי מסביב לצינורות ולשוחות יבוצעו לפי החתך הטיפוסי
פרט סטנדרטי 90טיפוס .IIהחול יהיה חול נקי ללא חומרים אורגניים ,אבנים או מלחים לפי
המפרט הכללי.
המדידה לתשלום בגין מצע חול לצינורות ועטיפת הצינור כלולה במחיר הנחת הצינורות ולא ישולם
בגינה בנפרד .המחיר כולל ,בין היתר ,הספקת חומר מאושר ללא התחשבות במרחק ההובלה ,מילוי
התעלה והידוק מבוקר.
14.1.03המילוי החוזר
המילוי החוזר לתעלת הצינורות כמפורט בפרט סטנדרטי מס' 90וסביב השוחות יהיה חול גרנולרי
נקי מצע סוג א' .A1 -המילוי יהיה עד לשתית הכבישים ,המדרכות ,הגינון או קרקע קיימת ,כמפורט
בסעיף 57016במפרט הכללי.
בכבישים ומדרכות מילוי התעלה של 42ס"מ אחרונים יהיה ממצע סוג א' שיונח בשכבות בעובי 21
ס"מ כ"א אחרי הידוק ,כולל הרטבה והידוק מבוקר.
לא ישולם בנפרד עבור המילוי החוזר והידוקו ומחירם כלול במחיר אספקה והנחת הצינורות.
14.1.04
הנחת צינור בכביש או במדרכה בקטעים שבהם לא יבוצע שידרוג הרחוב ,המדרכה,
השביל ,החניה וכו'
הנחת קווי הצינורות בכביש או במדרכה תיעשה כמפורט במפרט הבינמשרדי בסעיפים 570321
ו 570322-ובהתאם להנחיות המפקח ,כמפורט להלן.
בגמר עבודות הנחת הקו וכיסויו יוחזר המצב לקדמותו כמפורט בסעיפים אלה.
א.
רוחב רצועת השיקום בכביש
שיקום מיסעת הכביש יעשה לכל הרוחב הכביש הקיים בין אבני השפה של הכביש .לעומת
שיקום האספלט בעובי 6.0ס"מ ברצועת הנחת הצינור יש לבצע מצעים ושכבת אספלט נוספת
( 5.0ס"מ) בהתאם לעומק החפירה כך ששכבת מצעים של 40ס"מ תעשה ברוחב המוגדר בטבלה
שלהלן כרוחב שיקום:
רוחב חפירה
0.4
0.6
0.8
1.0
1.5
ב.
רוחב שיקום
1.9מטר
2.1מטר
2.3מטר
2.5מטר
3.0מטר
רוחב רצועת השיקום במדרכה
להלן טבלה המפרטת את היחס בין רוחב החפירה לבין רוחב שיקום המדרכה (רוחב השיקום
נקבע רוחב החפירה בפועל בתוספת 1.6מטר):
רוחב חפירה
0.4
0.6
0.8
1.0
1.5
ג.
רוחב שיקום
2מטר
2.2מטר
2.4מטר
2.6מטר
3.1מטר
תנאים נוספים
.1בעבודות חפירה להנחת/החלפת צנרת יש להחזיר ריצוף כחדש ,לא שבור ו/או פגום.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 127 .2השוחות הקיימות בתוואי השיקום חייבות להשתלב באותו גובה עם הריצוף/האספלט על
מנת למנוע מפגע בטיחותי.
ד.
עבודות אספלט
בכבישים ישלים הקבלן את כיסוי האספלט כמפורט להלן (ממצעים עד אספלט סופי):
.1שתי שכבת מצעים סוג א' כ"א בעובי 15ס"מ (מהודק)
.2ציפוי יסוד באמולסיה מסוג MS-10בשיעור 1.0ק"ג/מ"ר.
.3שכבת אספלט מקשר מתערובת מסווג 25-Sמ"מ בעובי 5ס"מ מאגרגט דולמיטי.
.4ציפוי מאחה באמולסיה מסווג SS-1בשיעור 0.3ק"ג למ"ר.
.5שכבת נושא עליונה מתערובת מסוג 19-Sמ"מ בעובי 5ס"מ מאגרגט בזלתי.
ה.
עבודות אספלט -לאחר קרצוף
.1קרצוף מיסעת כביש תיעשה לעומק 3עד 4ס"מ.
.2ציפוי מאחה באמולסיה מסווג SS-1בשיעור 0.3ק"ג למ"ר.
.3שכבת נושא עליונה מתערובת מסוג 19-Sמ"מ בעובי 4ס"מ מאגרגט בזלתי.
ו.
עבודות ריצוף מדרכה
.1שכבת מצעים סוג א' כ"א בעובי 20ס"מ (מהודק).
.2שכבת חול בעובי 4ס"מ.
.3אבן ריצוף משתלבת בעובי 6ס"מ.
ז.
אבן שפה 17/25ס"מ
תונח ביסוד משענת בטון ב.20-
ח.
אופני מדידה לחידוש כביש או מדרכה בקטעים שבהם לא מבוצע שידרוג רחוב ,מדרכה ,שביל,
חניה וכו'
תשלום בגין ציפוי אספלט או חידוש ריצוף ייעשה אך ורק בקטעים שבהם לא יבוצע שידרוג
רחוב ,מדרכה ,שביל חניה וכו' ,ויהיה למטר אורך של הצינור .רוחב השיקום יהיה בהתאם
להנחיות עיריית אילת כמפורט למעלה .המחיר כולל ,בין היתר ,את ניסור הכביש או המדרכה,
פירוק אבני ריצוף במדרכה או כביש ,מצע סוג א' מהודק ,חידוש משטחי האספלט (אספקת
האספלט וחומרי העזר) כנדרש או חידוש הריצוף באבן מקורית עם תוספת כנדרש לריצוף מלא
של השטח ,התאמת שוחות לכיסוי החדש באופן מלא ,מדרכה מרוצפת וציפוי אספלט ,הכול על
פי המפרט ולפי הנחיות עיריית אילת.
14.2
צינורות
14.2.01צינורות מים כללי
הצינורות לקווי המים יהיו בהתאם לדרישות הרלוונטיות של פרק 57במפרט הכללי וכמפורט בפרק
זה.
יותר שימוש רק בצינורות שנמצאים ברשת המים העירונית של אילת ושהרשות אישרה מראש את
השימוש בהם.
14.2.02צינורות פוליאתילן
א.
הגדרת הצינורות ותקן
צינורות מפוליאתילן יהיו משני סוגים:
צנורות פוליאתילן רגילים מסוג PE 100חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 128 צינורות פוליאתילן מצולב שחור ,כדוגמת פקסגול או שווה ערך מאושר ,עמיד לUV-המתאים להנחה תת-קרקעית למערכות מי שתייה .הצינור מיוצר לפי ת"י מס' 1519חלק .1
לא יתקבלו להנחה צינורות ללא סימון (מוטבע) של פרטי היצרן והצינור על גבי הצינור.
מידת הצינור תהיה כמפורט להלן :צינור דרג ,SDR-13.6 12.5לחץ עבודה בטמפ' 20מעלות
12בר ובטמפ' 95מעלות 4.5בר.
אביזרי פוליאתילן יהיו כולם לא פחות מ( SDR-11-דרג .)16
צינורות יסופקו בגלילים או במוטות באורך מכסימלי כפי שייקבע בין הקבלן לבין יצרן הצינור.
יודגש במיוחד כי מפרטי היצרן מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.
צינורות מפוליאתילן למערכת אספקת קולחים להשקייה ,יהיו בצבע סגול.
ב.
ג.
ספחים לצינורות פוליאתילן
חיבור צינורות פוליאתילן מוצלב יהיו ע"י מופה לריתוך אלקטרופיוז'ן .ספחים לאורך קו
הצינורות יהיו כולם על פי הנחיות היצרן ומחוברים בריתוך אלקטרופיוז'ן.
שימוש ברוכבי מסעף מרותכים אלקטרופיוז'ן יורשה רק ביציאות עד 50מ"מ .בכל יתר
המקרים יש להשתמש בהסתעפות או בהסתעפות מעבר בריתוך פנים או אלקטרופיוז'ן.
טיב החומר ,ההובלה ,השינוע ,הבקרה ,ביצוע הקווים והחיבורים ,הבדיקות וכו' יהיו עפ"י
המפרט הכללי פרק ,5707מפרטי והנחיות היצרן.
לפני הביצוע יציג הקבלן לאישור המפקח את שיטת הביצוע ונוהל הפיקוח והבקרה ע"י שירות
השדה של יצרן הצנרת על פיהם הוא מתכונן לעבוד ועליו לקבל אישור על כך.
אי אישור הצעת הקבלן לא יהוו עילה לשינוי במחיר הספקת והנחת הצינור כפי שיידרש ע"י
המפקח וכתב הכמויות.
קבלן צנרת פוליאתילן
בנוסף לכל הדרישות הפורמאליות מהקבלן (כגון אישור קבלן רשום ,סיווג קבלנים וכו') הקבלן
חייב להיות בעל הרשאה מיצרן הצינורות להנחת צנרת פלסטית תוצרת המפעל .הקבלן מחויב
להגיש מכתב משרות השדה של יצרן הצינורות ,בו מדגיש שרות השדה שנתן הדרכה לקבלן או
לצוות העובדים הנוכחי של הקבלן בהנחת וריתוך צינורות פוליאתילן המסופקים לאתר עבודה
זה.
הקבלן ישתמש במכונת ריתוך לצינורות פוליאתילן מאושר על ידי ספק הצינורות .לא יורשה
שימוש במכונה שלא קבלה מראש את אישור ספק המכונה על תקינותה והתאמתה לצינור
המיועד.
הקבלן לא התחיל בעבודת השדה ,להנחת קווי מים ,עד אשר יציג לשביעות רצון המפקח את כל
המסמכים וההוכחות להכשרתו בעבודה מיוחדת זאת .כל ההוצאות שייגרמו עקב כך יהיו על
חשבון הקבלן.
14.2.03צינורות פלדה
א.
צינורות פלדה -כללי
צינורות הפלדה יהיו מיוצרים לפי ת"י מס' 530דרגה א' ,המתאימים לדרישות סעיף 570401
של המפרט הכללי .צינור עם ציפוי מלט פנימי על פי מפמ"כ 266.1ועם עטיפה חיצונית
מפוליאתילן שחול דו שכבתית לפי מפמ"כ ( 266.3דוגמת "טריו דרגה .)"2
בהתאם לכתב הכמויות יהיה גם עם ציפוי חיצוני של עטיפת בטון דחוס בעובי 19מ"מ לפי
מפמ"כ .266.4
ב.
אביזרים חרושתיים
כל האביזרים בקו הצינורות כגון קשתות ,הסתעפויות ,מעברי קוטר וכד' יהיו חרושתיים בלבד
על פי הנחיות יצרן הצינורות ולא יורשה ייצור עצמי ומקומי של אביזרים.
כל האביזרים יענו ,מבחינת הסוג והטיב ,עובי הדופן ,הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית (או
הצביעה) ,לדרישות המפורטות לעיל לגבי הצינורות .הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית ייעשו
ע"י יצרן הצינורות בבית החרושת.
ג.
ריתוך צנרת
עבודת ריתוך הצנרת תיעשה על פי המפרט הבינמשרדי מס' 57סעיף 57042והנחיות יצרן
הצנרת.
בנוסף לכך יש להקפיד בפרטים הבאים:
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 129 .1קבלן יעסיק רק רתכים בעלי סיווג מתאים ומאושרים ע"י שרות שדה של יצרן הצינורות.
.2בריתוך צינורות חלקים (ללא ראש פעמון) ייעשה שימוש במשחת X-PANDOרק במילוי
המרווחים בין שפת הבטון של הצינורות בהצמדתם ולא לתיקוני ציפוי הבטון הפנימי.
ד.
בדיקות רדיוגרפיות
בדיקות רדיוגרפיות יבוצעו ל 20%-מהריתוכים לקו באורך 100מטר ויותר .לקטעים אחרים
יבוצע הצילום הרדיוגרפי לכל תפרי הריתוך.
הבדיקות יוזמנו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה ע"י המפקח.
ה.
צביעת צנרת פלדה וספחים
כל קטעי צנרת פלדה וספחים שאין להם הגנה אחרת ייצבעו כלהלן:
כל האלמנטים ייצבעו במערכת צביעה אפוקסי שתכלול צבע יסוד אפוקסי EA9סינתטי או
צבע יסוד אפוקסי 6030או עפ"י המלצת היצרן ועל גביו שלוש שכבות צביעה בצבע "אפוקסי
"308תוצרת טמבור אח שווה ערך מאושר ,בעובי 150מיקרון כל שכבה ,סה"כ 450מיקרון.
צביעת היסוד תבוצע בבית המלאכה .אין לספק לאתר אלמנטים בלתי צבועים בצבע יסוד.
14.2.04סימון קווי מים
קווי צינורות מים מצינור אל מתכתי יש לסמן בסרט ברוחב 15ס"מ עם שני חוטי נירוסטה 316עם
כושר התארכות של .25%לסרטים יצורפו מחברי נירוסטה מתאימים לחיבור ולהבטחת הרציפות
החשמלית .סרטים דוגמת " ,"WAVELAY-050הספקה על ידי חברת ש.ח .מגן טכנולוגיות בע"מ),
או שווה ערך.
סרט סימון לקו המים יהיה כחול.
סרט הסימון יותקן 50ס"מ מעל קודקוד הצינורות.
מחיר אספקה והנחת סרט סימון כלול במחיר הצינור והנחתו .המחיר כולל הספקה ,הנחה ,שרות
שדה של הספק ,בדיקת רציפות ואישור הבדיקה על ידי הספק.
14.2.05אופני מדידה להספקת והנחת צינורות מים
המדידה לתשלום בגין הנחת הצינורות תהיה במחיר למטר אורך מסווג לסוג הצינור ,קוטר הצינור
ועומק הנחת הצינור .המחיר כולל את כל הפעולות הנדרשות להנחה מושלמת והפעלת הצינור ובין
היתר (כמפורט במפרט הבין משרדי סעיף :)5700.04
א .תיאום תשתיות כולל איתור תשתיות בתחום העבודה.
ב .הסדרי תנועה בהתאם לדרישת עיריית אילת והמשטרה.
ג .חפירת תעלת הצינור לפי החתך הטיפוסי כולל חציבה.
ד .הכנת תשתית התעלה ומצע חול.
ה .רכישה ,הובלה והספקת הצינור.
ו .הספקת כל הספחים הנדרשים להנחה מושלמת של הצינור.
ז .הרכבת הצינור והנחתו המלאה בתעלה.
ח .הספקה ומילוי שכבה ראשונה ושנייה של מילוי חול לכיסוי מושלם של הצינוטר ,בהתאם
לתרשים פרטי הנחת הצינורות ,כולל הידוק ובקרת הנחת הצינור.
ט .אספקת הנחת סרט סימון לצינור מים (לצינורות פוליאתילן) 50 ,ס"מ מעל קודקוד הצינור.
י .השלמת מילוי התעלה והידוק בחומר מקומי מנופה ללא חומר אורגני בפרט הסטנדרטי ,עד
40ס"מ מתחת למפלס הכביש.
יא .מילוי מצע סוג א בעובי 42ס"מ ובהידוק מבוקר כולל החלקה סופית של תוואי הצינור לפני
תיקון המדרכה או הכביש.
יב .חיטוי הקו על פי הכללים.
יג .טסט לחץ כולל אספקת מים.
יד .הכנת תוכנית עדות מאושרת על ידי מודד מוסמך.
14.3
חיבורי מגרשים
חיבור מים למגרש או חידוש של חיבור מים קיים ייעשה על פי הפרטים הסטנדרטיים של עין נטפים
הנוגעים לעניין או על פי המצב הקיים בשטח.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 130במקרה של חידוש חיבור קיים יקבע המפקח בשטח את מקום החיבור החדש.
חיבור הבית יותקן על גבול המגרש או 1.0מטר בתוך המגרש כמפורט בתוכניות או לפי הנחיית
המפקח.
המגופים המיועדים לחיבורי המגרש יימסרו לחברת עין נטפים במקרה שהתקנת החיבור תיעשה
במועד מאוחר ממועד עריכת טסט הלחץ וללא קשר למועד הטסט.
בכל חיבור בית יותקן עמוד תמיכה מצינור פלדה מצופה (ציפוי בצבע כחול) בקוטר 3אינץ' וכיפה.
המדידה לתשלום בגין חיבור מגרש או בית תהיה במחיר קומפלט כולל ,בין היתר ,החומרים
והעבודות המפורטות לעיל ,מסווג לפי סוג וקוטר החיבור .המחיר כולל את החיבור ואביזרי החיבור
לקו הראשי ,מגוף וקטע צינור באורך עד 5.0מטר .חיבור כפול כולל ,בין היתר ,גם שני זקיפים וכל
השאר.
התשלום בגין פרטים 102ו 103-יהיה ליחידה עם שני חיבורים .כל חיבור נוסף ישולם בנפרד.
בכל מקרה בו קטע הקו המחבר לקו הראשי גדול מ 5.0-מטר ישולם עבור כל מטר נוסף לפי הסעיף
המתאים בכתב הכמויות לגבי אותו צינור (לפי מטר אורך מסווג לסוג הצינור ולקוטרו).
14.4
אביזרים הידראוליים במערכת אספקת המים
14.4.01
אביזרי צנרת -כללי
אביזרי צנרת יהיו מתאימים לסעיף 570477של המפרט הכללי.
14.4.02אוגנים
כל האוגנים יהיו לפי ת"י מס' 60חלק .2
14.4.03איטום ברגים
אומים וברגים
אומים וברגים יהיו עשויים פלדת נירוסטה .ST ST 316
אביזרים שווי ערך שיציע הקבלן טעונים אישור מוקדם מאת המפקח ונציג הרשות המוניציפאלית
ובכל מקרה של שינוי באביזרים לא יהיה שינוי במחיר היחידה הקבוע במכרז.
את כל הברגים ימשח הקבלן בחומרים למניעת קורוזיה ,בין חומרים אלה:
מריחה 785 Varting Lubricant :
ספרי COP-GRAF ,Anti-Seize and Lubricating Compound :
או חומרים שווי ערך באישור המפקח.
במקרה של ברגים מתחת לקרקע יש לאטום על פי השרטוט לעניין זה ,באמצעות עטיפת יריעה
מתכווצת ברוחב כפול מרוחב האביזר אותו יש לעטוף.
שסתומי אוויר
משולב תוצרת ארי ,או שווה ערך מאושר ,לקוטר עד 2אינץ' ,D-040לקוטר מעל 3אינץ' דגם .D-050
מלכודות אבנים
תוצרת חברת ZATדגם ,ZT-16או שווה ערך מאושר ,רמת סינון 2.5מ"מ ,עם אגנים .המלכודת
כוללת פתח ניקוז של 6אינץ' כמפורט בפרטי החברה.
14.4.04מגופים
ברז אלכסוני
בקוטר עד 2אינץ' ,ברז דוגמת תוצרת דורות.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 131מגוף טריז
בקוטר טריז עד 16אינץ' (כולל) יהיו כדוגמת "רפאל" דגם או שווה TRSאו שווה ערך שמאושר
מראש על ידי המזמין .להלן פרוט מינימאלי של תכונות המגוף:
תכונות המגוף
יצרן
ארץ יצור
דגם
תקן ישראלי
תו השגחה
לחץ עבודה
תקן קדח אוגנים
מידות בין אוגנים
טריז המגוף
גוף המגוף
מכסה המגוף
ציר המגוף
אום ציר צף
ברגיי מכסה הגוף
מומנט הפעלה
ציפוי פנימי למגוף
ציפוי חיצוני
הגנות אינטגראליות
עזרים
הפעלת המגוף
ניסיון
הערות
דרישת מינימום
הצעת הקבלן
61מיועד למים
יש בתוקף
16אטמוספרות
ISO ND16או ASTDאו המתאים לקו
הצינורות בעבודה זאת
דגם DIN 3202 F4 ,TRS
יציקה ספריאדלית
GGG-50 DUCTILE CAST IRON
מגופר באופן מושלם
יציקה ספריאודלית
GGG-50 DUCTILE CAST IRON
יציקה ספריאודלית
GGG-50 DUCTILE CAST IRON
נירוסטה AISI 316
חיבור הציר לטריז ע"י אום המחובר בשיטה
צפה
בורגי אלן נירוסטה ,שקועים במכסה ומוגנים
באמצעות מילוי השקע בWax-
הפעלה ע"י אדם סביר
אמייל בעובי 300מקרון
מערכת צבע פוליאוריטן
חדירת לכלוך לנפח עליון ,סגירה על גוף זר
מפעיל חשמלי ,גלגל הפעלה
גלגל יד
שימוש בארץ כולל דוגמאות
מגוף פרפר
בקוטר פרפר דאבל אקסצנטרי בקוטר 14אינץ' תוצרת רפאל דגם BTS-ASאו שווה ערך באישור
המזמין .להלן פירוט מינימאלי של תכונות המגוף:
תכונות המגוף
יצרן ,ארץ ייצור
ארץ ייצור
דגם
תקן ישראלי
תו השגחה
לחץ עבודה
דרישת מינימום
הצעת הקבלן
61מיועד למים
יש בתוקף
16אטמוספרות
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 132תקן קדח אוגנים
מידות בין אוגנים
מבנה המגוף
אטימה
מדף המגוף
טבעת אחיזת אטם
במדף
גוף המגוף
תושבת אטימה בגוף
אטם מדף
מכסה המגוף
ציר המגוף
מיסבים
אטימת צירים
ברגיי מכסה הגוף
מומנט הפעלה
ציפוי פנימי למגוף
ציפוי חיצוני
הפעלת המגוף
עזרים
ניסיון
הערות
14.4.05
ASTDאו המתאים לקו הצינורות בעבודה זאת
DIN 3202/F4
מאוגן דאבל אקסצנטרי
אחידה ורציפה סביב המדף
יציקה ספריאדלית
ASTM A536 Gr. 65-45-12
יתן להחלפה עשויה St.St 316הדוק למדף
באמצעות ברגים St.St316
יציקה ספריאודלית
ASTM A536 Gr. 65-45-12
תושבת ניתנת להחלפה עשויה St.St 316הדוק
באמצעות ברגים St.St316
טבעת EPDMהמבטיחה אטימות מוחלטת
יציקה ספריאודלית
GGG-50 DUCTILE CAST IRON
נירוסטה AISI 431/420
מסוג Fiberglideעל בסיס PTFEעם שימון
עצמי
מכלול אטימה O-RINGוV-RING-
ברגי אלן נירוסטה ,שקועים במכסה ומוגנים
באמצעות מילוי השקע בWax-
הפעלה ע"י אדם סביר
אמיל בעובי 300מקרון
אפוקסי
תמסורת חלזונית מותאמת ליישום
Buried Service
מפעיל חשמלי ,גלגל הפעלה
שימוש בארץ כולל דוגמאות
אופני מדידה למגופים באביזרי מים
המדידה לתשלום בגין מגופים תהיה כמפורט בסעיף 5700.10במפרט הכללי ,מסווג לפי סוג וקוטר.
המחיר כולל ,בין היתר ,את האוגנים ,הנגדים ,האטמים ,הברגים ,האומים וכל חומרי העזר הנדרשים
והרכבה מלאה .אביזרי צנרת שלא צוינו במפורש לתשלום ייחשבו ככלולים במחירי אספקת והנחת
הצנרת.
המחיר של מגופים המותקנים בשוחת אביזרים תת קרקעית (בקטע של צינור פוליאתילן) כוללים את
מקשרי האוגן על פי האביזרים המומלצים של יצרן הצינור.
אם לא יצוין אחרת במפרט המיוחד ,לא יהיה הבדל במחיר המגוף מבחינת מקום התקנתו (על גבי
גשר אביזרים על קרקעי ,בשוחת בקרה וכיו"ב).
14.5
ברזי שריפה
ברזי שריפה יהיו בהתאם לסעיף 570813ולתקנים ישראליים 448ו 449-וכמפורט להלן .ברזי שריפה
יהיו הטיפוסים הבאים ,בכל מבנה של הפרוייקט יורשה שימוש באותו סוג של ברז שריפה:
.1תוצרת "פומס" דגם 11
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 133 .2תוצרת רפאל
ברז שריפה בקוטר 3אינץ' יותקן על גבי זקף בקוטר 4אינץ' על פי הפרט הסטנדרטי.
ברז שריפה בעל ראש כפול בקוטר 3אינץ' יותקן על גבי זקף בקוטר 6אינץ' על פי הפרט הסטנדרטי.
הזקף יעוגן בגוש בטון מזוין במידות 50x50x20ס"מ (יותקן מתחת למדרכה).
ברז השריפה יותקן על פי הפרט המצורף ובמקום שיסומן בתוכנית והוראות המפקח.
על הפיה יותקנו שני מחברי שטורץ המתאימים לתקן הכבאות בקוטר 3אינץ' ופקק אשר פתיחתו
אפשרית על ידי מכבי אש בלבד .ברזי שריפה ייצבעו לסירוגין אדום-לבן בשתי שכבות צבע שמן .כל
האביזרים יתאימו ללחץ עבודה 16אטמ' וללחץ בדיקה 16אטמ'.
המדידה לתשלום בגין ברזי שריפה תהיה כיחידה שלמה מהחיבור לקו המים עד ראש ההידרנטים
מסווג לפי סוג וקוטר ברז השריפה .המחיר כולל את החיבור ואביזרי החיבור לקו הראשי.
בכל מקרה בו אורך קטע הקו המחבר לקו הראשי גדול מ 5.0-מטר תשולם תוספת בגין הצינור בנפרד
(על פי מטר אורך).
14.4
חיבור לקווים קיימים
במקומות המסומנים בתוכניות או לפי הוראת המפקח יתחבר הקבלן לקווים קיימים.
לפני ביצוע כל אחד מהחיבורים או הניתוקים יש לקבל אישור מעין נטפים ולסגור את המגופים
המתאימים עפ"י הוראת נציגם ובלו"ז שייקבע על ידו.
כל ההתחברויות תבוצענה לאחר שיונחו הקווים החדשים עד קרבת החיבור ,יוכנו כל האביזרים
הדרושים ותבוצענה שטיפות ,הכלרה ,עיגון זמני ובדיקת לחץ לכל המערכת החדשה.
העבודה כוללת :גילוי הקו הקיים ,מדידת מיקומו היחסי לקו המתוכנן ,הכנת תוכנית חיבור לקו
הקיים ואישורה ע"י המפקח באתר ,רכישת כל האביזרים וחלקי הצנרת לביצוע החיבור ,הפסקת
הזרימות בתיאום עם עין נ טפים וביצוע החיבור.
המדידה לתשלום בגין חיבור קווים תהיה לפי יחידות החיבור מסווג לקוטר .מחיר החיבור כולל ,בין
היתר ,התארגנות ,הפסקת מים ,חומרי עזר ,אביזרים שלא צוינו במפורש בכתב הכמויות ,הריתוכים
והעבודה הדרושה לביצוע מושלם של החיבור שלא פורטו במפורש.
14.7
14.7.01
שוחות מגופים ואביזרים
כללי
כל המגופים והאביזרים יהיו מותקנים בתוך שוחה טרומית בהתאם לגיליון הפרטים ולפרט
סטנדרטי המצורף לתוכניות ,עם תקרה מטיפוס .Iשוחות למגופים תיבנינה מחוליות בטון טרומיות
חרושתיות ,המיוצרות לפי ת"י מס' ,658כולל גימור וטיב לפי סעיף 201.1של התקן.
שוחות בכביש או במדרכה תהיינה עם מכסי " 40טון" מיציקת ברזל המיוצרים לפי ת"י מס' ,489
טיפוס 104.1.2דגם כרמל של וולפמן או שווה ערך מאושר .המכסה יהיה עם סימון עין נטפים -מים
(כולל ציון שנת התקנה).
בתחתית השוחה יש לפזר חצץ דק ,בשכבה בעובי של 20ס"מ .בין משטח החצץ לתחתית המגוף יהיה
רווח חופשי של 20ס"מ.
קטעי פלדה חשופים בשוחות אביזרים יצופו בציפוי דוגמת "אורקט" או שווה ערך .עבור הציפוי לעיל
לא ישולם בנפרד והוא ייכלל במחירי שוחות האביזרים.
בשוחות המגופים הנמצאות בתחום הדרך תותקן תושבת בטון .תושבת הבטון תורכב משני חלקים
משני צידי הצינור ,במידות רוחב 50ס"מ ועובי 20ס"מ ובאורך הזהה לקוטר השוחה בתוספת
40ס"מ.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 134מידות שוחות המגופים יהיו כדלקמן:
שוחת מגוף בקוטר עד 4אינץ' כולל
-שוחה בקוטר 1.00מטר
שוחות מגוף בקוטר 6ו 8 -אינץ' כולל
-שוחה בקוטר 1.25מטר
שוחות מגוף בקוטר 10אינץ' עד 16אינץ' -שוחה בקוטר 1.50מטר
סולמות ומדרגות -בשוחה בעומק עד 2.75מטר יותקנו מדרגות מפלסטיק עם ליבת פלדה לפי ת"י
מס' 631חלק .2בשוחות עמוקות יותר יותקן סולם פיברגלס שיאושר על ידי המזמין .המדרגות או
הסולם יותקנו עד 30ס"מ מעל תחתית השוחה .התקנת המדרגות ו/או הסולם תאפשר גישה נוחה
למשתמש.
14.7.02
ציפוי שוחות בקרה
הבטון המיועד לציפוי יהיה חופשי מכל חומר זר כגון חתיכות עץ ,חוטי קשירה של התבניות ,מוטות
או ברגי חיזוק עד לעומק של 20ס"מ לפחות .חורים ייסתמו בחומר מומלץ ע"י יצרן חומר הציפוי.
אבק ,לכלוך וכל חומר זר אחר יוסרו מעל פני השטח ע"י מברשת פלדה.
שמנים וגריז יוסרו על ידי דטרגנט ושטיפה יסודית וחוזרת בזרם מים בהתאם להוראות היצרן.
מידת החספוס הדרושה היא בהתאם לצבע היסוד שמשתמשים בו ,לפי הוראות היצרן.
שטח נקי חופשי מחלב צמנט ובעל חיספוס מתאים לציפוי יושג בדרכים הבאות:
שטחים אופקיים -יחוספסו ע"י איכול בחומצה או בעזרת סילון חול.
שטחים אנכיים
-יחוספסו ע"י סילון חול.
הציפוי יבוצע באמצעות "אפוקסי "308בעובי כולל 400מיקרון על גבי פריימר "אפיקטלק שקוף",
שניהם מתוצרת "טמבור" או שווי ערך מאושרים .הציפוי יבוצע במברשת או ריסוס בשתי שכבות
בנות 200מיקרון כל אחת על גבי הפריימר.
אופני מדידה לשוחות מגופים
14.7.03
מחירי יחידה של שוחות מגופים למיניהן ,מהווים תמורה מלאה עבור אספקת השוחה בשלמות
התקנה מושלמת באתר מסווג על פי קוטר השוחה ,ללא התחשבות בעומק .המחיר כולל את עבודות
העפר הדרושות ,אספקת השוחות והמכסים (כולל סימון על פי סטנדרט עין נטפים) והרכבתם .כמו כן
כולל המחיר מכסה ,מדרגות ,תקרה כבדה ,שכבת חצץ בתחתית השוחה ,צביעת הצינור וכל הנדרש
עפ"י התוכניות והמפרט ולשביעות רצון המפקח .לא תינתן תוספת תשלום עבור תושבת בטון לשוחות
המותקנות בתחום הדרך.
מחיר השוחה כולל את התשלום בגין ציפוי פנימי של שוחות כמפורט לעיל.
14.8
14.8.01
בדיקות ומסירת מערכות מים
שרות שדה של יצרן הצינורות
הקבלן חייב לקבל במהלך העבודה הדרכה ,פיקוח ואישור משרות השדה של יצרן הצינורות לשימוש
הנכון בצינורות .על הקבלן לספק במהלך העבודה ובהתאם לדרישת הפיקוח את האישורים
המתאימים .שרות השדה יספק אישור לעבודת הקבלן כמפורט בנספחים.
בכל מקרה הקבלן הוא האחראי הבלעדי לפרוייקט בשלמותו.
14.8.02
א.
אישור הצינורות לעמידה בתקן
הצינורות יסופקו רק ממפעל קיים מנוסה ומוכר הנושא "תו תקן" ותו השגחה ,כלומר מפעל
הנתון למעקב וביקורת רצופים של "מכון התקנים" ואשר ציודו ונהליו ,תהליך ייצורו ,חומר
הגלם ומוצריו מאושרים ע"י מכון התקנים.
תשומת לב הקבלן מופנית למסמך "מתן היתר לסימון בתו תקן" בהוצאת מכון התקנים .הן
יצרן מקומי והן יצרן זר יהיו טעונים אישור בכתב של "מכון התקנים".
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 135ב.
ג.
אספקת צינורות ממפעל זר -יש לעמוד בבדיקות הנדרשות לאימות התאמת הצינורות לתקן
ישראלי ע"י מכון התקנים וקבלת אישורו .כל הבדיקות תתבצענה בפיקוח מכון התקנים
הישראלי ועל חשבונו של הקבלן בלבד .לידיעת הקבלן ,בדיקות אלו עלולות לארוך זמן רב .לא
יסופקו צינורות לפני קבלת אישור מכון התקנים ולא יסופק צינור מהמפעל אלא אם ישא תו
תקן ו/או תו השגחה של מכון התקנים.
כל הבדיקות שתיערכנה לצינורות תבוצענה לפי הוראות התקן הישראלי (ת"י מס' .)530
בדיקת לחץ
14.8.03
בדיקת הלחץ תבוצע בהתאם לסעי; 57077במפרט הבין משרדי ובהתאם להנחיות הבאות:
בכל קטע הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי 1.5מדרג
הצינור משך הבדיקה -לפי הנחיות יצרן הצינורות .מטרת בדיקת הלחץ הינה לבדוק את המחברים
מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ בבית החרושת וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את
בדיקת הלחץ של הצינורות במפעל.
את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ופקקי הברגה ולעגנם בצורה
שיעמדו בלחץ הבדיקה מבלי להיפתח בעת הכנסת הלחץ לקו .יש להגיש למפקח את פרטי העיגון
לאישור.
המים לבדיקות אלה יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו .אם תיעשה הבדיקה בקטעים ,יש לעשות
בגמר העבודה בדיקה נוספת כנ"ל עבור המערכת בשלמותה ,כולל כל האביזרים.
על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום החיבורים והבדיקה
ההידראולית ,לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצות הצינורות ,וכן משאבות ומנומטרים ליצירת
הלחץ ומדידתו.
14.8.04
בדיקת לחץ לצינור פוליאתילן
בדיקת לחץ לקווי צינורות פוליאתילן תבוצע על פי המתכונת המפורטת להלן:
.1
הוראות כלליות
1.1
בדיקת הלחץ של צינורות המים מפוליאתילן תבוצע בנוכחות המפקח ונציג מוסמך של
יצרן/ספק הצינורות .בדיקה שתבוצע בלא נוכחות המפקח לא תאושר ע"י המזמין.
1.2
בכל הליך בדיקת הלחץ יירשמו ביומן העבודה פרטים הנוגעים לבדיקה כגון התנאים
הסביבתיים ,סוג הכלים (מדי הלחץ ,משאבת הלחץ וכו') ,טמפרטורות הסביבה ,מיקום
מדי הלחץ ,משך זמן העלאת הלחץ ,הלחץ הסופי ,משך זמן ירידת הלחץ ,הלחץ שירד
וכו'.
1.3
בסיום הליך בדיקת הלחץ יוגש דו"ח משותף על ידי המפקח ונציג שרות השדה של ספק
הצינור ,בהתאם לנספח הדן בעניין זה (ראה הנספח להן).
1.4
אופן ביצוע הבדיקה ,החלוקה לקטעים ,סימון הקטעים בתוכנית כך שניתן יהיה לזהות
את הקטעים בבירור ,משך הבדיקה ,מספר הפעמים שהלחץ הועלה ,ירידת הלחץ
הסופית וכו' ,יירשמו בדו"ח בדיקת הלחץ שבנספח לחוזה ,שייחתם ע"י נציג שרות
השדה של ספק/יצרן הצינורות והמפקח.
1.5
לצורך בדיקת הלחץ יתקין הקבלן מד לחץ רושם שיאפשר מעקב רצוף של לחצים בכל
משך הבדיקה .רישום הלחץ הרציף יצורף לדו"ח שיגיש המפקח.
1.6
התקנת אביזרים לניקוז אוויר באחריות הקבלן.
1.7
הבדיקה תבוצע בקטעים באורך שלא יעלה על 800מטר לאחר עיגון וכיסוי חלקי של
הצינור .לאחר בדיקת כל הקטעים בנפרד תבוצע בדיקת לחץ לכל הקו בשלמותו.
1.8
הפרש הגובה לאורך הצינור הנבדק יהיה קטן מ 20-מטר.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 136.2
.3
תהליך בדיקת הלחץ
2.1
קו המים הנבדק ימולא מים בלחץ 4.0אטמוספרות ,תוך ניקוז האוויר ,למשך 24שעות
לפחות .בתקופה זו יבדוק המפקח את יציבות הצינור ,דליפות ויציבות הלחץ.
2.2
לאחר 24שעות הקבלן יעלה את הלחץ בצינור תוך מילוי מים ללחץ בדיקה של
12אטמוספרות למשך שעה אחת.
2.3
לאחר שעה בלחץ הבדיקה ייבדק הלחץ בקו ושוב יעלה הקבלן את הלחץ ל12-
אטמוספרות .על תהליך זה יחזור הקבלן פעמיים (סה"כ בדיקה במשך שעתיים).
2.4
לאחר שעתיים יעלה הקבלן את הלחץ בצינור ללחץ בדיקה של 12אטמוספרות לבדיקה
סופית במשך 60דקות.
אישור בדיקת לחץ לצינור פוליאתילן
3.1
הצינור ייחשב כעומד בלחץ אם ירידת הלחץ במערכת לאחר 30דקות היא פחות מ5%-
מלחץ הבדיקה או 0.6אטמוספרות.
3.2
במידה והצינור לא עמד בתנאי בדיקת הלחץ הנדרשים יבצע הקבלן את התיקונים
הנדרשים בקו הצינורות ויחזור ויבצע את בדיקת הלחץ על פי אותו נוהל.
התמורה עבור בדיקת הלחץ כלולה במחיר אספקת והנחת הצינור ולא ישולם בנפרד בגין בדיקת
הלחץ בפרוצדורה הנדרשת ,גם אם יידרשו בדיקות לחץ חוזרות.
שטיפה וחיטוי של קווי מים
14.8.05
פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון מגופים ,צינורות וכו' בהתאם
לסעיף 57037במפרט הכללי ותקנות בריאות העם שבתוקף.
בתום החיטוי לשביעות רצונו של המפקח תרוקן ותישטף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד
ששארית הכלור הנותר ,בנקודת צריכה כלשהי ,לא תעלה על 0.2מ"ג לליטר.
הקבלן יספק אישור לשטיפה וחיטוי הקווים כמפורט בנספח מס' 2להלן.
התמורה עבור שטיפה וחיטוי של קווי מים כלולה במחיר אספקת והנחת הצינור ולא ישולם בנפרד
בגין בדיקת הלחץ בפרוצדורה הנדרשת ,גם אם יידרשו בדיקות לחץ חוזרות.
בדיקה כללית למסירת העבודה
14.8.04
במהלך העבודה תיערך בקרה ע"י המזמין ,המפקח ונציגי תאגיד המים העירוני "עין נטפים" ,על מנת
לוודא שביצוע העבודה נעשה על פי התוכניות.
כל הבדיקות במהלך העבודה ייעשו בנוכחות המפקח.
עם השלמת העבודה ,ובמהלך מסירת מערכת הקווים למזמין ,תבוצע בדיקה כללית לעמידת הקווים,
הצינורות ,המגופים ,האוגנים ושאר האביזרים בכל הדרישות ,על מנת להבטיח פעולה תקינה של
המערכת.
מסירת העבודה למזמין תהיה רק לאחר קבלת העבודה על ידי עין נטפים ואישורה בכתב לכך .לקבלן
לא יהיו שום דרישות למזמין בגין השלמת העבודה כפי שתידרש ע"י עין נטפים.
פרוגראמה לבדיקות איכות
14.8.07
להלן פרוגראמה לבדיקות איכות עבודות מערכת המים.
השלמת מערכת הבדיקות המפורטות להלן ואישורן על ידי המפקח במהלך העבודה ,הם תנאי
למסירת העבודה למזמין.
עריכת הבדיקות המפורטות חייבת להתבצע במהלך העבודה .הקבלן יעביר את הבדיקות למזמין עם
החשבונות החלקיים בהתאם להתקדמות העבודה.
תוצאות הבדיקות החלקיות והשלמות יאושרו על ידי המפקח ויצורפו ליומן העבודה ולתוכנית
העדות.
התמורה בגין עריכת בדיקת האיכות כלולה במחירי היחידה של העבודות השונות ולא ישולם לקבלן
בנפרד בגין הבדיקות המפורטות.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 137פרוגראמות לבדיקות עבודת הנחת קווי צינורות -סעיף 14.8.07
מס'
דרישות התוצאה
סוג הבדיקה
כמות
יח'
תיאור העבודה
מס'
בדיקות
בדיקה חזותית
לאיתור מי תהום,
לפי החתך הטיפוסי
הכל
יציבות ותנאים
מ"א
1חפירת התעלה
מתאימים להנחת
הצינור
סילוק מהאתר
הכל
לפי הנחיות המפקח
קומפ'
2פירוק קווים קיימים
עקומות צפיפות -
100%
צפיפות
10
מ"א
3מילוי תעלת הצינור
הרטיבות
במעבדה
לפי מודיפייד
לפי המפרט
א.א.ש.ה.ו צפיפות
3.1הידוק תשתית התעלה
מ"א
הבינמשרדי מס' 51
באתר 3נקודות לכל
קווי מים
בדיקה
צפיפות 100%
לפי המפרט
3.2מילוי סביב הצינור
15
כל
בדיקה
במעבדה,
מ"א
הבינמשרדי מס' 51
בחול והידוק
100מטר
לפי מודיפייד
לפי המפרט
צפיפות
א.א.ש.ה.ו
3.3השלמת מילוי התעלה
15
והידוק מ"א
הבינמשרדי מס' 51
באתר 3נקודות לכל
בקרקע מקומית
בדיקה
על פי המפרט
כל השטח לפי המפרט
4תיקון כבישים ומדרכות קומפ'
הבינמשרדי 51
כל משלוח הרכב לפי מפרט
בדיקת "מרשל"
טון
4.1בדיקת אספלט במפעל
בדיקת צפיפות לפי
בדיקת צפיפות ועובי
מ"ר
4.2בדיקת אספלט בשטח
תקן
השכבה
מבנה המשטח,
שלמות האבן ,אבני
בדיקה חזותית
4.3ריצוף מדרכות וכבישים מ"א
שפה
5צינורות פוליאתילן
לפי הנחיות היצרן
בדיקת ריתוכים על
לאורך
5.1בדיקות ריתוכים
מ"א
ובפיקוחו
ידי בוחן מוסמך
קווי המים
בדיקת תקינות
רציפות
בדיקת
מלא
מ"א
5.2הנחת סרט סימון
שלמה
חשמלית
לפי הנחיות היצרן
20%מהריתוכים ולפי
4צינור פלדה -צילום
מ"א
ובפיקוחו
הנחיות המפקח
רדיוגרפי
יציקה
כל
אתר
ב
יצוק
7בטון
לפי התקן
חוזק הבטון
יח'
בנפרד
זיהוי מוצרים ובדיקת
תו תקן ודרישות
כל
8מוצרים
כל החומרים התאמתם לתקן -
החומרים המפרט
וביוב
מים
שוחות
כולל
התאמה למפרט
9
בדיקת לחץ
מ"א
10
הכלרת קווי מים
מ"א
11
אישור שרות שדה
מ"א
12
החזרת המצב לקדמותו
סיכום ותוכנית עדות
מ"א
לחץ בדיקה 16אטמ'
בדיקת כל רחוב
בשלמות
בהתאם להנחיות
משרד הבריאות
בדיקה על ידי שרות
שדה של יצרן
הצינורות
הכל
לפי המפרט
הבינמשרדי סעיף
57077והמפרט
הכל
לפי התקן
התאמה להנחיות
היצרן
בדיקה חזותית על פי
המצב לפני העבודה
הכל
דו"ח סופי +דו"חות
כמפורט +חשבון
כולל
שטח נקי וחלק
בהתחשב בעבודה
שנעשתה
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 13814.8.08
בדיקות ומסירת מערכות מים -מדידה ותשלום
התמורה בגין כל הנדרש לעריכת הליך מסודר של מסירת העבודה המושלמת למזמין,
כלולה במחירי היחידה של העבודות השונות בכתבי הכמויות ולא ישולם לקבלן בנפרד
בגין מסירת העבודה וכמפורט בפרק זה ובמפרט הכללי.
האמור לעיל כולל גם את ביצוע כל גם עריכת התיקונים שיידרשו ע"י המפקח וכן עריכת
כל הבדיקות והפעלת שירות שדה של יצרן הצינורות ,תוכניות עדות וחיטוי כמפורט.
פרק - 15עבודות ביוב
15.0
הוראות כלליות
15.0.01השלמת מדידה וקביעת גובה השוחות
הגובה הסופי של מכסי השוחות ייקבע בהתאם למיקום סופי של השוחה וגובה פני
הקרקע ,או מפלס הפיתוח הסופי באותה נקודה.
אם המפקח יורה זאת ,הקבלן יכין ,ללא תשלום נפרד ,תוכנית מדידה מפורטת של
תחום הדרך והמדרכות ,והמתכנן יבדוק את המיקום הסופי של השוחות ועומק
השוחות.
15.0.02קווי ביוב בשטחים פרטיים
בחיבור שוחות קצה במגרשים פרטיים למערכת העירונית ,העדיפות הינה החלפת
"זנב" מלא בין השוחה העירונית לבין השוחה הפרטית .אם עקב תנאי השטח לא ניתן
לבצע זאת ,יוחלף הזנב לפחות מהשטחה העירונית ועד קו גבול המגרש באמצעות
חיבור ישיר לקו או בהתקנת שוחת חיבור.
בתחילת העבודה יסמן הקבלן בנוכחות המפקח את שוחת הקצה שבתוך המגרש
הפרטי או את הקו המחבר שבמגרש הפרטי ויתארגן לחיבור ישיר או באמצעות שוחת
בקרה ,או מפל -בהתאם לתנאים בשטח והוראות המפקח.
15.0.03הצהרת הקבלן בעניין הספקת צינורות
לפני התחלת כל עבודת ביוב ,הקבלן יצרף הצהרה בעניין סוג הצינורות ומקורם .הצהרה
זאת היא תנאי לביצוע הפרויקט ומהווה התחייבות הקבלן לשימוש בצינור שאושר ע"י
המנהל .בחירת הצינור לא תשנה את מחיר היחידה לאספקה והנחת צינורת כפי שמופיע
בכתב הכמויות.
15.0.04תוכניות
עם קבלת התוכניות ,יבדוק אותן הקבלן ויודיע מיד למפקח על כל טעות ,החסרה ,סתירה
ואי התאמה בין התוכניות לבין עצמן ו/או בין התוכניות ובין המצב בשטח ו/או בין
התוכניות לבין כתב הכמויות שנמסרו לקבלן .המפקח יחליט כיצד לנהוג בכל מקרה
והחלטתו תהיה קובעת .לא הודיע הקבלן למפקח כאמור ,בין אם כתוצאה מכך שלא הבחין
בטעות ,בהחסרה ,בסתירה ו/או באי ההתאמה כנ"ל ,ובין אם מתוך הזנחה גרידא ,ישא
הקבלן לבדו בכל האחריות לתוצאות הנובעות מכך.
15.0.05איתור מוקדם של תשתיות
בתחילת העבודה ,לפני התחלת החפירות יפעל הקבלן לגילוי מוקדם של צמתי החיבור
למערכות הקיימות ואישור נקודות החיבור על ידי המפקח ונקודות ההצטלבות עם תשתיות
קיימות .במהלך הגילוי המוקדם של נקודות אלה יבדקו הקבלן והמפקח את החתכים
לאורך של קווי הביוב והמים המתוכננים ויבטיח מראש את מהלכם התקין במהלך הנחת
הקווים ופעולתם הטובה בעתיד.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 139 15.0.04תוכניות עדות AS MADE -לקווי ביוב
בנוסף לאמור בסעיף 00.18של המפרט המיוחד לעיל ,ובסעיף 57002של המפרט הכללי,
בתוכניות העדות של עבודות הביוב ,על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות:
-
-
הרקע לתוכנית העדות הממוחשבת יהיו מפות התכנון הקיימות של העבודה ו/או על
רקע מפות כבישים ,שבילים ופרצלציה של מגרשים שגם הם ממוחשבים; במפת העדות
כל המידע של הרקע יודפס בגוון אפור .בהיעדר כל הערה אחרת תוכנית העדות תהיה
בקנ"מ של מפות התכנון.
תוכנית העדות הממוחשבת תהיה ניתנת לקליטה בתוכנת אוטוקד 2000
(.)AUTOCAD
המדידה תהיה מחולקת לשכבות :שכבות לנושא קווי הצינורות לפי קוטר ,שכבות
טקסט לצינורות לפי קוטר ,שכבות לשוחות ושכבות לטקסט עבור שוחות .כל השכבות
יתאימו באופן מלא לשכבות התכנון (גודל ופונטים).
כל האובייקטים הכלולים בתוכנית העדות יהיו אמיתיים ולא סמלים (.)symbols
תוכנית עדות למתקני צנרת תכלול תמיד את הנתונים הבאים:
()1
מערכת צנרת ביוב ומתקניה
א .מערכת צנרת הביוב ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדוייק את מצב קווי
הביוב המתקנים בתוכנית העדות בגודל אמיתי ( 1יחידה = 1מ')
וקואורדינטות.
ב.
בנתוני המדידה של שוחות ביוב ,יש לציין:
שם השוחה רום מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה רום מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח רום מפלס תחתית הצינור או הצינורות בכניסה לשוחת בקרה רום מפלס תחתית הצינור ביציאה משוחת בקרה-
רום מפלס תחתית צינור של מפל בכניסה לשוחת בקרה
רום מפלס תחתית צינור של חיבור מגרש בדופן שוחת בקרה
רום מפלס תחתית צינור של הכנה לחיבור בעתיד ,או של חיבור מגרש
בקצה ההכנה
קוטר ועומק השוחה
סוג וגובה המפל סוג וקוטר מכסה 25 -טון 8 ,טון סוג השוחה -יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה סוג תקרה -טרומית או יצוקה קונוס או רגיל סוג העיבוד בשוחה -עיבודי בטון או פלסטיק סוג מחברי שוחה -איטוביב או רגילכן /לא
-שימוש באטמי איטופלסט
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 140ג.
בנתוני המדידה של קווי ביוב יש לציין:
אורך קטע קו ביוב בין מרכזי שוחות בקרה. קוטר קטע קו ביוב באינטשים או בסנטימטרים והחומר ממנו עשויהצינור .במקרה של צינורות פלדה ,עובי דופן ,סוג הציפוי הפנימי
והעטיפה החיצונית.
שיפוע בין שוחות. -איתור של עטיפות בטון או מיקום שינוי בסוג הצינור ואורכם בתנוחה.
(.)2
מערכת צנרת סניקה לביוב
א .את אורך קווי הצינורות יש לציין בין שתי נקודות מוגדרות ,בעלות זיהוי
מוחלטת (שם נקודה) כגון :בין הידרנט למגוף ,בין חיבור מגרש לחיבור
מגרש ,הסתעפות וכד' ,תוך ציון חומר הצינור ,קוטר הצינור ודרג הצינור.
ב.
התייחסות למגופים -קוטר ,סוג ,שסתום אוויר -קוטר ,סוג ,ברז כיבוי אש
(הידרנט) -קוטר ,סוג.
ג.
רום I.Lשל הקווים
ד.
שוחת אביזרים ,גודל חומר ,אביזרים בשטח ,מיקום ,רשימה וצורה.
15.1עבודות עפר
15.1.01
חפירה לקווי הצינורות
החפירה להנחת קווי הצינורות תהיה כמפורט במפרט הכללי ובהתאם לפרט הסטנדרטי
מס' 90טיפוס .IIחפירה או חציבה חד הם ומילוי התעלה יהיה כמפורט בפרט
הסטנדרטי.
במקרה של מי תהום מכל מקור בתעלת הצינור ,יונח הצינור כמפורט בפרט הסטנדרטי
מס' 90טיפוס . IV
בכל מקרה הנחת קווי הצינורות תיעשה ביבש .את מי התהום שבתעלת הצינור יש
לסלק באופן רציף למערך הניקוז העירוני או לכל מקום אחר שיאשר המפקח מראש
ובכתב.
עבודה חפירה והנחת הצינורות לפי פרט סטנדרטי מס' 90מטיפוס IIאו IVכלולה
במחיר אספקת והנחת הצינורות ולא ישולם בנפרד בגין פעולות החפירה ,הנחת צינור
ומילוי תעלת הצינור כמפורט.
בגין עבודה במי תהום תשולם תוספת מיוחדת לפי אורך החפירה .המחיר כולל בין
היתר קבלת היתר הזרמה של מי הניקוז ,שאיבת מי התהום ,שכבת שברי אבן בעובי על
פי מפרט שיועבר ליצירת תשתית להנחת הצינור (מתחת לשכבת המצע המתוכננת,
יריעת בד גאוטכני 200גרם ברוחב התעלה בתוספת 50ס"מ מכל צד ,כל העבודות
הנדרשות לשמור על תעלת הצינור יבשה בכל תקופת העבודה ,סילוק מי הרכז למקום
מאושר וטיפול במי הניקוז בהתאם לדרישת הרשות.
15.1.02
עטיפות ומצע חול לצינורות
מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת חול מסביב לצינורות ולשוחות יבוצעו לפי החתך
הטיפוסי פרט סטנדרטי 90טיפוס IIהחול יהיה חול מחצבה נקי ללא חומרים
אורגניים ,אבנים או מלחים לפי המפרט הכללי .55
מחיר אספקה והנחה של מצע חול לצינורות ועטיפת חול לצינורות כלול במחיר אספקת
והנחת הצינורות ולא ישולם בגינה בנפרד .המחיר כולל ,בין היתר ,הספקת חומר
מאושר ללא התחשבות במרחק ההובלה ,ומילוי התעלה בהידוק מבוקר.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 141 -
15.1.03
המילוי החוזר
המילוי החוזר לתעלת הצינורות כמפורט בפרט סטנדרטי מס' 90וסביב השוחות יהיה
סומסום או מצע סוג א' .A1 -המילוי יהיה עד 40ס"מ מתחת למפלס הכביש /מדרכה
או דרך מצעים או גינון או קרקע קיימת -לפי הוראות המפקח .השלמת 40הס"מ מחיר
ההספקה ,ההנחה וההידוק של מילוי חוזר כלול במחיר אספקה והנחת הצינורות ולא
ישולם בנפרד בגין המילוי החוזר המהודק -עד השלמת כיסוי התעלה במפלס הקיים.
15.1.04
הנחת צינור בכביש או במדרכה בקטעים שאינם מיועדים לשידרוג
הנחת קווי הצינורות בכביש או במדרכה ,מחוץ לקטעים שמיועדים לשידרוג במסגרת
מבנה השידרוג שהקבלן מבצע ,תיעשה כמפורט במפרט הכללי בסעיפים 570231ו-
570322ובהתאם להנחיות עיריית אילת כמפורט להלן ,כאשר הנחיות עיריית אילת
גוברות על המפרט הכללי.
בגמר עבודות הנחת הקו יוחזר המצב לקדמותו כמפורט להלן:
א .רוחב רצועת השיקום בכביש
בהתאם להנחיות הרשות המקומית ,שיקום מיסעת הכביש יעשה לפי רוחב
החפירה ובהתאם לרשום בטבלה בסעיף זה .שיקום האספלט בשתי שכבות בעובי
כולל של 9.0ס"מ או בעובי האספלט הקיים לפי הגבוה .רצועת הנחת הצינור
תמולא במצעים כאמור במפרט זה ושכבות האספלט כמפורט מטה .בהתאם
לרוחב החפירה יבוצע רוחב השיקום :
רוחב חפירה
0.4
0.6
0.8
1.0
1.5
ב.
רוחב שיקום
1.9מטר
2.1מטר
2.3מטר
2.5מטר
3.0מטר
רוחב רצועת השיקום במדרכה (אבן משתלבת)
להלן טבלה המפרטת את היחס בין רוחב החפירה לבין רוחב שיקום המדרכה (אבן
משתלבת) (רוחב השיקום נקבע רוחב החפירה בפועל בתוספת 1.6מטר):
רוחב חפירה
0.4
0.6
0.8
1.0
1.5
ג.
רוחב שיקום
2מטר
2.2מטר
2.4מטר
2.6מטר
3.1מטר
בשכונות מגורים
בתחום שכונת מגורים בהתאם לתוכנית ולהנחיות המפקח יש לפרק את משטחי
הריצוף הקיימים לערום אותם באופן מסודר על גבי משטחים ולהעבירם למקום
שיורה המפקח.
עם השלמת עבודות הצנרת ירצף הקבלן את תחום המדרכות המקורי באמצעות
האבנים שפורקו בהתאם למפרט ולהנחיות המפקח.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 142ד.
תנאים נוספים
.1בעבודות חפירה להנחת/החלפת צנרת יש להחזיר ריצוף כחדש ,לא שבור ו/או
פגום.
.2השוחות הקיימות בתוואי השיקום חייבות להשתלב באותו גובה עם
הריצוף/האספלט על מנת למנוע מפגע בטיחותי.
ה.
עבודות אספלט
בכבישים ישלים הקבלן את כיסוי האספלט כמפורט להלן (ממצעים עד אספלט
סופי):
.1שתי שכבת מצעים סוג א' כ"א בעובי 15ס"מ כ"א אחרי הידוק
.2ציפוי יסוד באמולסיה מסוג MS-10בשיעור 1.0ק"ג/מ"ר.
.3שכבת אספלט מקשרת מתערובת מסווג 25-Sמ"מ בעובי 4ס"מ מאגרגט
דולמיטי או גרניט.
.4ציפוי מאחה באמולסיה מסווג SS-1בשיעור 0.5ק"ג למ"ר (רק אם שתי
שכבות האספלט לא יבוצעו ברציפות)
.5שכבת נושא עליונה מתערובת מסוג 19-Sמ"מ בעובי 5ס"מ מאגרגט
דולומיטי או גרניט.
ו.
עבודות אספלט -לאחר קרצוף
ז.
.1קרצוף מיסעת כביש תיעשה לעומק 3ס"מ.
.2ציפוי מאחה באמולסיה מסווג SS-1בשיעור 0.5ק"ג למ"ר.
.3שכבת נושא עליונה מתערובת מסוג 19-Sמ"מ בעובי 5ס"מ מאגרגט
דולומיטי או גרניט.
עבודות ריצוף מדרכה
.1
2.
.3
ח.
שתי שכבת מצעים סוג א' בעובי 20ס"מ אחרי הידוק
שכבת חול בעובי 5ס"מ.
אבן ריצוף משתלבת בעובי 6ס"מ.
אופני מדידה לחידוש כביש או מדרכה
המדידה לתשלום בגין ציפוי אספלט או חידוש ריצוף יהיה למטר מרובע של
השיקום .רוחב השיקום יהיה בהתאם להנחיות עיריית אילת כמפורט לעיל
ובהתאם להנחיות המפרט .וכולל בין השאר חידוש משטחי האספלט (אספקת
האספלט וחומרי העזר) כנדרש או חידוש הריצוף באבן מקורית עם תוספת כנדרש
לריצוף מלא של המשטח הנדון ,התאמת שוחות לכיסוי החדש באופן מלא ,מדרכה
מרוצפת וציפוי אספלט ,הכול על פי המפרט ולפי הנחיות המפרט.
15.2צינורות
15.2.01
צינורות פוליאתילן מצולב -עבור קווי סניקה לביוב
(א) הגדרת הצינורות ותקן
צינור פוליאתילן מוצלב שחור עמיד ל UV-המתאים בהנחה תת-קרקעית
למערכות ביוב .הצינור מיוצר לפי ת"י 1519חלק .4
לחלופין ובאישור מוקדם של המזמין צינור פוליאתילן PE100 +שחור
עמיד ל UV-המתאים בהנחה תת-קרקעית למערכות ביוב .הצינור מיוצר
לפי ת"י . 499צינור מסוג זה יאושר רק במקרה ואין קוטר תואם לצינור
מסוג פוליאתילן מצולב .ןבכל מקרה לשיקול דעתו הבלעדית של המנהל.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 143צינורות אלה ישמשו גם להנחה בתוך שרוול בהתאם לתכנון המפורט של קו
הביוב .הצינור יהיה בקוטר המתאים לקוטר צינור הביוב שמעבר לצינור
שבשרוול (התאמה של הקוטר הפנימי).
אביזרי פוליאתילן יהיו כולם לא פחות מ( SDR-11-דרג .)16
לא יתקבלו להנחה צינורות ללא סימון (מוטבע) של פרטי היצרן והצינור על גבי
הצינור.
צינורות יסופקו בגלילים או במוטות באורך מכסימלי כפי שייקבע בין הקבלן לבין
יצרן הצינור .יודגש במיוחד כי מפרטי היצרן מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.
תמיד תהיה עדיפות לצינורות בגלילים .לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל.
(ב)
ספחים לצינורות פוליאתילן מצולב
חיבור צינורות פוליאתילן מוצלב יהיו ע"י מופה לריתוך אלקטרופיוז'ן.
ספחים לאורך קו הצינורות יהיו כולם על פי הנחיות היצרן ומחוברים
בריתוך אלקטרופיוז'ן.
לא יעשה שימוש ברוכבי מסעף מרותכים אלקטרופיוז'ן או רוכב מכל סוג
אחר .יש להשתמש בהסתעפות או בהסתעפות מעבר בריתוך פנים או
אלקטרופיוז'ן.
טיב החומר ,ההובלה ,השינוע ,הבקרה ,ביצוע הקווים והחיבורים ,הבדיקות
וכו' יהיו עפ"י המפרט הכללי פרק ,5707מפרטי והנחיות היצרן.
לפני הביצוע יציג הקבלן בפני המפקח את שיטת הביצוע ונוהל הפיקוח
והבקרה ע"י שרות השדה של ביהח"ר על פיהם הוא מתכונן לעבוד ועליו
לקבל אישור על כך.
אי אישור הצעת הקבלן לא יהוו עילה לשינוי במחיר הספקת והנחת הצינור
כפי שיידרש ע"י המפקח וכתב הכמויות.
(ג)
קבלן צנרת פוליאתילן מצולב
בנוסף לכל הדרישות הפורמליות מהקבלן (כגון אישור קבלן רשום ,סיווג
קבלנים וכו') הקבלן חייב להיות בעל הרשאה מיצרן הצינורות להנחת צנרת
פלסטית תוצרת המפעל .הקבלן מחויב להגיש מכתב משרות השדה של יצרן
הצינורות ,בו מדגיש שרות השדה שנתן הדרכה לקבלן או לצוות העובדים
הנוכחי של הקבלן בהנחת וריתוך צינורות פוליאתילן המסופקים לאתר
עבודה זה.
הקבלן לא יורשה להתחיל בעבודת השדה ,הנחת קווי מים ,עד אשר יציג
לשביעות רצון המפקח את כל המסמכים וההוכחות להכשרתו בעבודה
מיוחדת זאת .כל ההוצאות שייגרמו עקב כך יהיו על חשבון הקבלן.
(ד) בדיקת לחץ לצינור פוליאתילן מצולב
בדיקת לחץ לקווי צינורות פוליאתילן מצולב תבוצע על פי המתכונת המפורטת להלן:
.1הוראות כלליות
3.3בדיקת הלחץ של צינורות ביוב מפוליאתילן תבוצע בנוכחות המפקח ונציג
מוסמך של יצרן/ספק הצינורות .בדיקה שתבוצע בלא נוכחות המפקח לא
תאושר ע"י המזמין.
3.4בכל הליך בדיקת הלחץ יירשמו ביומן העבודה פרטים הנוגעים לבדיקה כגון
התנאים הסביבתיים ,סוג הכלים (מדי הלחץ ,משאבת הלחץ וכו'),
טמפרטורות הסביבה ,מיקום מדי הלחץ ,משך זמן העלאת הלחץ ,הלחץ
הסופי ,משך זמן ירידת הלחץ והלחץ שירד וכו'.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 144 3.5בסיום הליך בדיקת הלחץ יוגש דו"ח משותף חתום על ידי המפקח ונציג
שרות השדה של ספק הצינור ,בהתאם לנספח הדן בעניין זה (מצורף למפרט
המיוחד).
3.6אופן ביצוע הבדיקה ,החלוקה לקטעים ,סימון הקטעים בתוכנית כך שניתן
יהיה לזהות את הקטעים בבירור ,משך הבדיקה ,מספר הפעמים שהלחץ
הועלה ,ירידת הלחץ הסופית וכו' יירשמו בדו"ח בדיקת הלחץ שבנספח
לחוזה וייחתם ע"י נציג שרות השדה של ספק/יצרן הצינורות והמפקח.
3.7לצורך בדיקת הלחץ יתקין הקבלן מד לחץ רושם שיאפשר מעקב רצוף של
לחצים בכל משך הבדיקה .רישום הלחץ הרציף יצורף לדו"ח שיגיש המפקח.
3.8התקנת אביזרים לניקוז אוויר באחריות הקבלן.
3.9הבדיקה תבוצע בקטעים באורך שלא יעלה על 800מטר לאחר עיגון וכיסוי
חלקי של הצינור .לאחר בדיקת כל הקטעים בנפרד תבוצע בדיקת לחץ לכל
הקו בשלמותו.
3.10הפרש הגובה לאורך הצינור הנבדק יהיה קטן מ 20-מטר.
.2תהליך בדיקת הלחץ
2.1קו סניקה לביוב הנבדק ימולא מים בלחץ 4.0אטמוספרות ,תוך ניקוז
האוויר ,למשך 24שעות לפחות .בתקופה זו יבדוק המפקח את יציבות
הצינור ,דליפות ויציבות הלחץ.
2.2לאחר 24שעות הקבלן יעלה את הלחץ בצינור תוך מילוי מים ללחץ בדיקה
של 12אטמוספרות למשך שעה אחת.
2.3לאחר שעה בלחץ הבדיקה ייבדק הלחץ בקו ושוב יעלה הקבלן את הלחץ
ל 12-אטמוספרות .על תהליך זה יחזור הקבלן פעמיים (סה"כ בדיקה במשך
שעתיים).
2.4לאחר שעתיים יעלה הקבלן את הלחץ בצינור ללחץ בדיקה של 12
אטמוספרות לבדיקה סופית במשך 60דקות.
2.5אישור בדיקת לחץ לצינור פוליאתילן
הצינור ייחשב כעומד בלחץ אם ירידת הלחץ במערכת לאחר 30דקות היא
פחות מ 5%-מלחץ הבדיקה או 0.6אטמוספרות.
במידה והצינור לא עמד בתנאי בדיקת הלחץ הנדרשים יבצע הקבלן את
התיקונים הנדרשים בקו הצינורות ויחזור ויבצע את בדיקת הלחץ על פי
אותו נוהל.
כל ההוצאות עבור בדיקת הלחץ ,כלולות במחיר אספקת והנחת הצינור ולא ישולם
בנפרד בגין בדיקת הלחץ בפרוצדורה הנדרשת ,גם אם יידרשו בדיקות לחץ חוזרות.
15.2.02
צינורות פלדה
(א) צינורות פלדה -כללי
צינורות הפלדה יהיה מיוצר לפי תקן ישראלי ת"י 530דרגה א' ,המתאימים
לדרישות סעיף 570401של המפרט הכללי .צינור עם ציפוי מלט רב אלומינה על
פי מפמ"כ 266.1ועם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול דו שכבתית לפי מפמ"כ
( 266.5.2דוגמת "טריו דרגה .)"3
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 145חלופה לעטיפה טריו דרגה ,3בהתאם לכתב הכמויות יהיה ציפוי חיצוני של
עטיפת בטון דחוס בעובי 19מ"מ לפי מפמ"כ .266.4
(ב)
אביזרים חרושתיים
כל האביזרים בקו הצינורות כגון קשתות ,הסתעפויות ,מעברי קוטר וכד' יהיו
חרושתיים בלבד על פי הנחיות יצרן הצינורות ולא יורשה ייצור עצמי ומקומי של
אביזרים.
כל האביזרים יענו ,מבחינת הסוג והטיב ,עובי הדופן ,הציפוי הפנימי והעטיפה
החיצונית (או הצביעה) ,לדרישות המפורטות לעיל לגבי הצינורות .הציפוי הפנימי
והעטיפה החיצונית ייעשו ע"י יצרן הצינורות בבית החרושת.
(ג )
ריתוך צנרת
עבודת ריתוך הצנרת תיעשה על פי מפרטי מקורות ,המפרט הכללי מס' 57סעיף
57042והנחיות בית החרושת .בנוסף לכך יש להקפיד בפרטים הבאים:
.1קבלן יעסיק רק רתכים בעלי סיווג מתאים ומאושרים ע"י שרות שדה של
ביח"ר לצינורות.
.2בריתוך צינורות חלקים (ללא ראש פעמון) ייעשה שימוש במשחת
X-PANDOרק במילוי המרווחים בין שפת הבטון של הצינורות בהצמדתם
ולא לתיקוני ציפוי הבטון הפנימי.
(ד )
בדיקות רדיוגרפיות
בדיקות רדיוגרפיות יבוצעו ל 20%-מהריתוכים לקו באורך 100מטר ויותר.
לקטעים אחרים יבוצע הצילום הרדיוגרפי לכל תפרי הריתוך.
ה בדיקות יוזמנו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה ע"י
המפקח .מחיר הבדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו חלק
מעלות בדיקות שדה ומעבדה כמפורט בפרק ג 1-סעיף 06ולא ישולם עבורם
בנפרד.
(ה)
צביעת צנרת פלדה וספחים
כל קטעי צנרת פלדה וספחים שאין להם הגנה אחרת ייצבעו כלהלן:
כל האלמנטים ייצבעו במערכת צביעה אפוקסי שתכלול צבע יסוד אפוקסי
סינתטי או צבע יסוד אפוקסי 6030או עפ"י המלצת היצרן ועל גביו שלש שכבות
צביעה בצבע "אפוקסי "308תוצרת טמבור בעובי 150מיקרון כל שכבה ,סה"כ
450מיקרון .צביעת היסוד תבוצע בבית המלאכה .אין לספק לאתר אלמנטים
בלתי
צבועים בצבע יסוד.
15.2.03
15.2.04
צינורות פי.וי.סי .לביוב
צינורות ביוב עבה מ-פי.וי.סי .מתאימים לתקן ישראלי מס' 884סימון .SN-8צינורות
הביוב באורך 6מ' או קטעים כנדרש .הצינורות יונחו בתעלה עם עטיפת חול ,עפ"י פרט
סטנדרטי מס' II/90ו.IV/90-
הצינורות יחוברו לקירות השוחות הטרומית או בטון יצוק באתר באמצעות מחבר
גמיש מטיפוס "איטוביב" של "וולפמן תעשיות" או שווה ערך המאושר ע"י המתכנן.
סימון קווי ביוב אל-מתכתיים
קווי צינורות לביוב מצינור אל מתכתי יש לסמן בסרט סימון אדום עם שני חוטי
נירוסטה 316דוגמת " ,"WAVELAY-050הספקה על ידי חברת ש.ח .מגן טכנולוגיות
בע"מ) ,או שווה ערך.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 146סרט הסימון יותקן 40ס"מ מעל קו הצינורות.
מחיר אספקת סרט הסימון ופריסתו כלול במחיר אספקת הצינור והנחתו ,ולא ישולם
עבורו בנפרד.
15.2.05
אופני מדידה להספקת והנחת צינורות ביוב או סניקה לביוב
המדידה לתשלום בגין הנחת הצינורות תהיה במחיר למטר אורך בהתאם לסוג
הצינור ,קוטר הצינור ,ועומק הנחת הצינור .המחיר כולל את כל הפעולות הנדרשות
להנחה מושלמת והפעלת הצינור ובין היתר (כמפורט במפרט הבין משרדי סעיף
:)5700.04
א .תיאום תשתיות כולל איתור תשתיות בתחום העבודה.
ב .חיתוך/פירוק אספלט/ריצוף ופינוי לאתר מורשה
ג .חפירת תעלת הצינור לפי החתך הטיפוסי כולל חציבה.
ד .הכנת תשתית התעלה ומצע חול מחצבה מאושר/סומסום בעובי 20ס"מ.
ה .רכישה ,הובלה והספקת הצינור.
ו .הספקת כל הספחים הנדרשים להנחה מושלמת של הצינור.
ז .הרכבת הצינור והנחתו המלאה בתעלה.
ח .מילוי חול מחצבה/סומסום מאושר לעטיפת הצינור עד 30ס"מ מעל קודקודו.
ט .הנחת סרט סימון .
י .מילוי חומר מקומי ממוין ללא חומר אורגני בשכבות של 20ס"מ אחרי הידוק והידוק
בבקרה מלאה ועד לגובה של 50ס"מ ממפלס הדרך/מדרכה.
יא .הספקה ומילוי מצע סוג א' בעובי 40ס"מ שכבה ראשונה ושנייה ,בהידוק מבוקר
בשכבות של 20ס"מ כ"א.
יב .צילום טלוויזיה של פנים הצינור ,בקטעים על פי אפשרויות הצילום.
יג .בדיקת אטימות בשני הכוונים.
יד .לקווי סניקה לביוב טסט לחץ כולל אספקת מים.
טו .הכנת תוכנית עדות מאושרת על ידי מודד מוסמך.
15.3
חיבור ביוב למגרש -בית
חיבור מגרש יעשה באמצאות צינור P.V.Cבקוטר 160מ"מ או בהתאם לקוטר
המפורט בתוכניות.
במידה והעבודה היא חידוש קו קיים ,החיבור יעשה לשוחה בתוך המגרש בקרבת גבול
המגרש (עד 2.0מטר).
במידה והחיבור הוא חיבור חדש למגרש בקצה הצינור ויותקן עמוד סימון מברזל זווית,
עם הכיתוב "ביוב" .בעל המגרש יתקין את שוחת הביוב שבמגרש.
חיבור למגרש או לבית ימדד כקומפלט .המחיר כולל ,בין היתר ,החומרים והעבודות
המפורטות לעיל ,מסווג לפי סוג וקוטר החיבור .המחיר כולל את החיבור ואביזרי
החיבור לקו הראשי וקטע צינור באורך עד 7.0מטר.
בכל מקרה בו קטע הקו המחבר לקו הראשי גדול מ 7.0-מטר תשולם עבור כל מטר נוסף
תוספת בהתאם למחיר הצינור בקוטר ובעומק הרלבנטי ,בכתב הכמויות.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 147 15.4חיבור לקווים קיימים
במקומות המסומנים בתוכניות יתחבר הקבלן לקווים קיימים.
לפני ביצוע כל אחד מהחיבורים או הניתוקים יש לקבל אישור המפקח ולבצע את
החיבור בלו"ז שייקבע על ידו.
כל ההתחברויות תבוצענה לאחר שיונחו הקווים החדשים עד קרבת החיבור ,יוכנו כל
האביזרים הדרושים ותבוצענה שטיפות ,עיגון זמני ,בדיקת לחץ ,בדיקת אטימות וכל
בדיקה רלוונטית אחרת לפי דרישת המנהל.
העבודה כוללת :גילוי הקו הקיים ,מדידת מיקומו היחסי לקו המתוכנן ,הכנת תוכנית
חיבור לקו הקיים/שוחה קיימת ואישורה ע"י המפקח באתר ,רכישת כל האביזרים
וחלקי הצנרת לביצוע החיבור ,הפסקת הזרימות בתיאום עם המנהל וביצוע החיבור.
העבדה תימדד לפי יחידות חיבור בהתאם לקוטר .מחיר החיבור כולל בין היתר
התארגנות ,הפסקת זרימת הביוב ,או הטייתה ,לפי העניין ,חומרי עזר ,אביזרים שלא
צוינו במפורש בכתב הכמויות ,הריתוכים והעבודה הדרושה לביצוע מושלם של החיבור
אף אם ל א פורטו במפורש.
15.5שוחות מגופים ואביזרים
15.5.01כללי
כל המגופים והאביזרים יהיו מותקנים בתוך שוחה טרומית בהתאם לגיליון הפרטים
ולפרט סטנדרטי המצורף לתוכניות ,עם תקרה מטיפוס .Iשוחות למגופים תיבנינה
מחוליות בטון טרומיות חרושתיות המיוצרות לפי תקן ישראלי ת"י ,658כולל גימור
וטיב לפי סעיף 201.1של התקן.
שוחות בכביש תהיינה עם מכסים מיציקת ברזל המיוצרים לפי ת"י ,489טיפוס 104.1.2
דגם כרמל של וולפמן או שווה ערך .המכסה יהיה עם סימון עין נטפים (כולל ציון שנת
התקנה) על המכסה יצוין סוג השוחה (ביוב /קו סניקה /מגוף /משחרר אוויר).
בתחתית השוחה יש לפזר חצץ דק ,בשכבה בעובי של 20ס"מ .בין משטח החצץ
לתחתית המגוף יהיה רווח חופשי של 20ס"מ.
קטעי פלדה חשופים בשוחות אביזרים יצופו בציפוי דוגמת "אורקט" או שווה ערך.
עבור הציפוי לעיל לא ישולם בנפרד והוא ייכלל במחירי שוחות האביזרים.
בשוחות המגופים הנמצאות בתחום הדרך ,תותקן תושבת בטון .תושבת הבטון תורכב
משני חלקים משני צידי הצינור ,במידות רוחב 50ס"מ ועובי 20ס"מ ובאורך הזהה
לקוטר השוחה בתוספת 40ס"מ .מידות שוחות המגופים יהיו כדלקמן:
שוחות אביזרים למגוף בקוטר 4אינץ' כולל
-שוחה בקוטר 1.00מטר
שוחות אביזרים למגוף בקוטר 6אינץ' עד 12אינץ' -שוחה בקוטר 1.25מטר
סולמות ומדרגות -בשוחה בעומק עד 2.75מטר יותקנו מדרגות מפלסטיק עם ליבת
פלדה לפי תקן ישראלי 631חלק .2בשוחות עמוקות יותר יותקן סולם פיברגלס
שיאושר על ידי המזמין .המדרגות או הסולם יותקנו עד 30ס"מ מעל תחתית השוחה.
התקנת המדרגות ו/או הסולם תאפשר גישה נוחה למשתמש.
15.5.02
ציפוי שוחות בקרה
הבטון המיועד לציפוי יהיה חופשי מכל חומר זר כגון חתיכות עץ ,חוטי קשירה של
התבניות ,מוטות או ברגי חיזוק עד לעומק של 20ס"מ לפחות .חורים ייסתמו בחומר
מומלץ ע"י יצרן חומר הציפוי.
אבק ,לכלוך וכל חומר זר אחר יוסרו מעל פני השטח ע"י מברשת פלדה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 148שמנים וגריז יוסרו על ידי דטרגנט ושטיפה יסודית וחוזרת בזרם מים בהתאם להוראות
היצרן.
מידת החספוס הדרושה היא בהתאם לצבע היסוד שמשתמשים בו ,לפי הוראות היצרן.
שטח נקי חופשי מחלב צמנט ובעל חיספוס מתאים לציפוי יושג בדרכים הבאות:
שטחים אופקיים -יחוספסו ע"י איכול בחומצה או בעזרת סילון חול.
שטחים אנכיים
15.5.03
-יחוספסו ע"י סילון חול.
אופני מדידה לשוחות מגופים
המדידה לתשלום בגין שוחות מגופים תהיה כמפורט בסעיף 5700.26במפרט הכללי,
מסווג על פי קוטר השוחה ,ללא התחשבות בעומק ,אולם מסווג לפי סוג המכסה.
המחיר כולל את עבודות העפר הדרושות ,אספקת השוחות והמכסים (כולל סימון על פי
סטנדרט עיריית אילת) והרכבתם .כמו כן כולל המחיר מכסה ,מדרגות ,תקרה כבדה,
שכבת חצץ בתחתית השוחה ,צביעת הצינור וכל הנדרש עפ"י התוכניות והמפרט
ולשביעות רצון המפקח .לא תינתן תוספת תשלום עבור תושבת בטון לשוחות
המותקנות בתחום הדרך.
מחיר השוחה כולל את התשלום בגין ציפוי שוחות כמפורט לעיל.
15.4שוחות בקרה לביוב
15.4.01
כללי
שוחות בקרה לביוב תבוצענה בהתאם לסעיף 57082טרומיות חרושתיות דוגמת שוחות
וולפמן או שווה ערך לפי תקן ישראלי המפורט להלן:
תחתית לשוחה תחתית טרומית מבטון.
חוליות גליליות לפי ת"י 658עם תו תקן.
תקרות לשוחה או חוליית קונוס לפי ת"י מס' ,489תקן עם פתח מתאים למכסה
כמפורט בהמשך .חוליית קונוס תותקן בשוחות שהעומק הכולל שלהן גדול מ3.25-
מטר.
מכסה במשטחים מרוצפים יהיה מכסה מרובע.
מחברי שוחה גמישים דוגמת "איטוביב" או שווה ערך מאושרים ע"י המתכנן.
סולמות ומדרגות בשוחה בעומק עד 2.75מטר יותקנו מדרגות מפלסטיק עם ליבת פלדה
לפי תקן ישראלי 631חלק .2בשוחות עמוקות יותר יותקן סולם פיברגלס שיאושר על
ידי המזמין .המדרגות או הסולם יותקנו עד 30ס"מ מעל תחתית השוחה .התקנת
המדרגות ו/או הסולם תאפשר גישה נוחה למשתמש.
עיבוד קרקעית השוחה (בנצ'יק) בבטון ב.15-
אטם בין החוליות כדוגמת "איטופלסט".
מכסה לשוחות ביוב על פי ת"י .489המכסה יהיה עגול מיצקת ברזל בקוטר 60ס"מ עם
סימון וסמל עין נטפים -ביוב" (כולל ציון השנה) דגם "כרמל" ,תוצרת וולפמן,
המתאים לעומס כמפורט להלן:
40 -טון
-
כביש ומדרכות
-
חצרות מגרשים פרטיים 25 -טון
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 149המדידה לתשלום בגין שוחות הביוב והנלווה אליהן ליחידה מסווג לקוטר ועומק
כמפורט בתת פרק 5700.00ובמיוחד בסעיף 570.26של המפרט הכללי .בנוסף יכלול
המחיר את כל המפורט במכרז זה .במיוחד מודגש שמחיר השוחה כולל את מחברי קיר
השוחה ומכסים על פי סטנדרט של המזמין כמפורט .התאמת המכסים לא תימדד
בנפרד לתשלום ומחירה כלול במחיר השוחה והריצוף (לשוחות מים וביוב כאחד).
הפרטים הבאים יימדדו בנפרד:
א .חיבור לשוחה קיימת
ב .תוספת מיוחדת בגין הקמת שוחה על קו קיים בכל עומק.
ג .תוספת למחיר שוחה במקום החלפה של שוחה קיימת בכל עומק.
ג .תוספת למחיר שוחה עבור מפל חיצוני .המדידה לפי יחידה ,מסווג לפי קוטר וללא
התחשבות בעומק המפל .התוספת כוללת גם פלטת בטון ב 20-מתחת לשוחה
ולמפל.
15.4.02
ציפוי פנימי לשוחות בקרה לביוב -עבודות הכנה
הבטון המיועד לציפוי יהיה חופשי מכל חומר זר כגון חתיכות עץ ,חוטי קשירה של
התבניות ,מוטות או ברגי חיזוק עד לעומק של 20ס"מ לפחות .חורים ייסתמו בחומר
מומלץ ע"י יצרן חומר הצפוי.
אבק ,לכלוך וכל חומר זר אחר יוסרו מעל פני השטח ע"י מברשת פלדה.
שמנים וגריז יוסרו על ידי דטרגנט ושטיפה יסודית וחוזרת בזרם מים בהתאם להוראות
היצרן.
מידת החספוס הדרושה היא בהתאם לצבע היסוד שמשתמשים בו ,לפי הוראות היצרן.
שטח נקי חופשי מחלב צמנט ובעל חספוס מתאים לציפוי יושג בדרכים הבאות:
שטחים אופקיים -יחוספסו ע"י איכול בחומצה או בעזרת סילון חול.
15.4.03
ציפוי פנימי לשוחות בקרה
ציפוי מגן מיוחד יבוצע לשטחי הבטון כדלקמן:
כל פני הבטון הפנימיים כולל הקירות ,תחתית התקרה ,העיבודים ,פרט לפני השוחה
העליונים .ציפוי דומה יבוצע על רצפת השוחה ותחתית דפנותיה לפני יציקת העיבודים
הפנימיים בקרקעית השוחה.
חומרים ודרכי ביצוע הציפוי:
"אפוקסי "308בעובי כולל 400מיקרון על גבי פריימר "אפיקטלק שקוף" ,שניהם
מתוצרת "טמבור" .הציפוי יבוצע במברשת או ריסוס בשתי שכבות בנות 200מיקרון כל
אחת על גבי הפריימר.
לחלופין ציפוי שוחת בשתי שכבות פוליאוריטן.
15.4.04
אופני מדידה לציפוי השוחות
לא ישולם בנפרד עבור ציפוי שוחות ומחיר הציפוי כלול במחיר השוחה.
15.4.05
חיבור קו חדש לשוחה קיימת
המדידה לתשלום עבור חיבור קו ביוב חדש לשוחת ביוב קיימת ,תהיה בקומפלט מסווג
בהתאם לקוטר הצינור .המחיר כולל את החיבור בכל עומק והתקנת מחבר קיר שוחה
כמפורט.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 15015.4.04
ביטול שוחות ביוב קיימות וקווי ביוב קיימים
ביטול שוחות ביוב קיימות כולל את פירוק וסילוק המכסה והתקרה של השוחות,
סתימת השוחה ע"י מילוי חול מהודק בהצפה ,עד מפלס תחתית שכבות מבנה הכביש
או המדרכה שבקרבתה ,השלמת שכבות המבנה ,עפ"י הקיים ותיקון הריצוף או
האספלט שמסביב השוחה המבוטלת.
לא ישולם בנפרד עבור ביטול שוחות קיימות יהיה כלול במחיר הנחת קווי הביוב ולא
ישולם בגין עבודות הפירוק ,סתימת שוחות ,תיקון אבני שפה ותיקוני ריצוף או אספלט
בנפרד.
15.7בדיקות ומסירת מערכות קווי הסניקה וביוב
15.7.01
שרות שדה של יצרן הצינורות
הקבלן חייב לקבל במהלך העבודה הדרכה ,פיקוח ואישור משרות השדה של יצרן
הצינורות לשימוש הנכון בצינורות .על הקבלן לספק במהלך העבודה ובהתאם לדרישת
הפיקוח את האישורים המתאימים .שרות השדה יספק אישור לעבודת הקבלן כמפורט
בנספח מס' .3
בכל מקרה הקבלן הוא האחראי הבלעדי לפרוייקט בשלמותו.
15.7.02אישור הצינורות לעמידה בתקן
א.
הצינורות יסופקו רק ממפעל קיים מנוסה ומוכר הנושא "תו תקן" ותו השגחה,
כלומר מפעל הנתון למעקב וביקורת רצופים של "מכון התקנים" ואשר ציודו
ונהליו ,תהליך ייצורו ,חומר הגלם ומוצריו מאושרים ע"י מכון התקנים.
תשומת לב הקבלן מופנית למסמך "מתן היתר לסימון בתו תקן" בהוצאת מכון
התקנים .הן יצרן מקומי והן יצרן זר יהיו טעונים אישור בכתב של "מכון
התקנים".
15.7.03
ב.
אספקת צינורות ממפעל זר -יש לעמוד בבדיקות הנדרשות לאימות התאמת
הצינורות לתקן ישראלי ע"י מכון התקנים וקבלת אישורו .כל הבדיקות תתבצענה
בפיקוח מכון התקנים הישראלי ועל חשבונו של הקבלן בלבד .לידיעת הקבלן
בדיקות אלו עלולות לארוך זמן רב .לא יסופקו צינורות לפני קבלת אישור מכון
התקנים ולא יסופק צינור מהמפעל אלא אם ישא תו תקן ו/או תו השגחה של מכון
התקנים.
ג.
כל הבדיקות שתיערכנה לצינורות תבוצענה לפי הוראות התקן הישראלי (ת"י
.)530
בדיקת לחץ
בדיקת הלחץ תבוצע בהתאם למפורט בנספח מס' 5שמצורף למכרז זה ולסעיפים
57077במפרט הבין משרדי .לצנרת פוליאתילן בדיקות הלחץ יעשו כמפורט למעלה
בפרק צינורות פוליאטילן.
בכל קטע הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי
12אטמוספירות .מטרת בדיקת הלחץ הינה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי
הצינורות עברו בדיקת לחץ בבית החרושת וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את
בדיקת הלחץ של הצינורות.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 151את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ופקקי הברגה ולעגנם
בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של 16אטמ' מבלי להיפתח בעת הכנסת הלחץ לקו .יש
להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור.
המים לבדיקות אלה יסופקו על ידי הקבלן .אם תיעשה הבדיקה בקטעים ,יש לעשות
בגמר העבודה בדיקה נוספת כנ"ל עבור המערכת בשלמותה ,כולל כל האביזרים.
על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום החיבורים
והבדיקה ההידראולית ,לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצות הצינורות ,וכן משאבות
ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו.
15.7.04
בדיקת אטימות למערכת הביוב
הבדיקה תיעשה בנפרד לכל שוחה לגילוי נזילות ודליפות החוצה ו/או כניסה של מי
תהום או מי גשם.
הבדיקות יבוצעו בנוכחות מלאה ובאישור המפקח.
הבדיקה תבוצע לפני ביצוע המילוי החוזר ,תוך אטימת כל פתחי הכניסה והיציאה אל
ומתוך השוחה .השוחה תמולא ע"י הקבלן במים בנוכחות המפקח ותיערך תצפית
משותפת לגילוי סימני רטיבות בצידה החיצוני של השוחה וכן לשינוי מפלס המים
בשוחה.
הקבלן יהיה אחראי לכל תיקון הנובע מדליפה ו/או מכניסה של מים כלשהם לתוך
השוחה למשך שנתיים מתאריך גמר העבודה ומסירתה.
15.7.05
בדיקת דליפה ממערכת הביוב (מבפנים החוצה)
הבדיקות יבוצעו כמפורט בנספח 5למפרט זה וכמפורט בסעיף 57058במפרט הכללי.
הבדיקות יעשו בנוכחות רצופה של המפקח ובסופם יוגש דוח מפורט בהתאם לנספח .5
אופן הבדיקה
לפני ביצוע הבדיקה יש לשטוף את הצינורות ולנקות את תאי הביקורת בהתאם למפרט
הכללי .בדיקת אטימות תיעשה בכל הצינורות והתאים ע"י מכון מוסמך בנוכחות היצרן
והמפקח .מודגש במיוחד שהקבלן לא יורשה לבצע את הבדיקה בעצמו.
הבדיקה תבוצע בקטעים של לא יותר מארבעה תאים כאשר התא הנמוך ביותר בקטע
הנבדק ימולא עד גובה התקרה .הבדיקה תבטיח שבכל תא גובה המים המינימלי יכסה
כ 30 -ס"מ מעל החיבור בין שתי טבעות.
במידה ועקב השיפועים הגדולים בקטע הנבדק אין אפשרות לקבל כיסוי מתאים ,ייבדק
תא זה בנפרד.
יש למלא את הקטע הנבדק במים שיעמדו בתוך הצינורות 24שעות לפחות .אחרי זמן
יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה המים בכל השוחות .יש לשים לב שאם
ירידת המים אינה אחידה בכל הקטע הנבדק המשמעות היא שנעשתה טעות במדידה
ויש לבצע את המדידה מחדש.
כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול.
דווח על בדיקת אטימות
הדוח יעשה כמפורט בנספח מס' .7ויכלול המלצה לתיקון או אישור לאטימות מלאה
בהתאם לקריטריונים.
לא ישולם בנפרד עבור בדיקת אטימות ובדיקה דליפה החוצה ומחירה יהיה כלול
במחיר הנחת קווי הביוב.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 15215.7.04
צילום וידיאו לקווי צינורות ביוב
לאחר סיום עבודות הנחת קווי הביוב יבצע הקבלן שטיפת הקו וצילום וידיאו של
הקווים .צילום הקווים ועריכת דו"ח מסכם ייעשו ע"י הקבלן בנוכחות המפקח ונציג
המזמין .פעולת הצילום תבוצע בהתאם להנחיות פרק 309של כרך א' בהוצאת המינהל
לתשתיות ביוב -נציבות המים (מהדורה מרץ )1997ותבוצע ע"י הקבלן.
צילום הקווים ועריכת דו"ח מסכם ייעשו ע"י מפקח מוסמך מטעם הקבלן ובנוכחות
המפקח ונציג המזמין .הקבלן יספק למזמין את צילום הקווים על גבי דיסק .DVD
הקבלן ,באמצעות מפקח המוסמך לעריכת צילומים לקווי צינורות ,יגיש דו"ח מפורט
על מהלך התצלום ותוצאותיו .לדו"ח ,לפי נספח ,6יצורף תשריט המתאר את הקו
ומקשר בין הצילום לעבודת הקבלן .הגשת הדו"ח המצולם הוא תנאי להגשת ולתשלום
החשבון הסופי של הקבלן.
דוח צילום יוגש בהתאם למפורט בנספח מס' .8
התיקונים הנדרשים אחרי הצילום יבוצעו מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו ,וייעשה צילום
חוזר ללא תשלום.
15.7.07
בדיקה כללית למסירת העבודה
במהלך העבודה תיערך בקרה ע"י המפקח ונציגי תאגיד עין נטפים ועיריית אילת ,על
מנת לוודא שביצוע העבודה נעשה על פי התוכניות .הבקרה תכלול מדידות וצילומים
רדיוגרפיים כנדרש לעיל.
הבדיקות במהלך העבודה ייעשו בנוכחות המפקח ונציג המזמין.
עם השלמת העבודה ,ובמהלך מסירת מערכת הקווים למזמין ,תבוצע בדיקה כללית
לעמידת הקווים ,הצינורות ,המגופים ,האוגנים ושאר האביזרים ,על מנת להבטיח
פעולה תקינה של המערכת.
מסירת העבודה למזמין תיחשב רק לאחר קבלת העבודה על ידי עיריית אילת ואישורה
בכתב לכך .לקבלן לא יהיו שום דרישות למזמין בגין השלמת העבודה כפי שנדרש על ידי
העירייה.
15.7.08
פרוגראמה לבדיקות איכות (נספח מס' )1
בהמשך המפרט מופיעה פרוגראמה לבדיקות איכות הנחת הצינור .ביצוע מושלם של
הפרוגראמה ואישורה על ידי המפקח והמזמין הם תנאי למסירת העבודה.
עריכת הבדיקות המפורטות חייבת להתבצע באופן שוטף במהלך העבודה .הקבלן יעביר
את הבדיקות למזמין עם החשבונות החלקיים בהתאם להתקדמות העבודה.
תוצאות הבדיקות החלקיות והשלמות יאושרו על ידי המפקח ויצורפו ליומן העבודה
ולתוכנית העדות.
15.7.09
בדיקות ומסירת מערכת הביוב -מדידה
לא ישולם בנפרד עבור כל בדיקות המסירה ,כמפורט לעיל ,ויש לראות את ההוצאות
הכרוכות במילוי כל הדרישות לעיל של בדיקות המסירה ,ככלולות במחירי היחידה של
העבודות השונות בכתב הכמויות .האמור לעיל חל גם על ביצוע כל התיקונים שיידרשו
ע"י המפקח במהלך מסירת העבודה למזמין ,הכנת תוכניות עדות הפעלת שירות שדה
של יצרני הצנרת וביצוע חיטוי כמפורט.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 153 -
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 154 -
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 155 -
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 156 -
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 157 -
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 158 -
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 159 -
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 160 -
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 161 -
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 162 -
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 163 -
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 164 -
מסמך ו' -
כתבי כמויות ומחירים
מכרז מ1/2015/
מכרז מסגרת /מכרז אומדן
כתבי כמויות ומחירים
לביצוע שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים באילת
שלב ד'
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 165 -
מכרז/חוזה מ - 1/2015/לביצוע שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים באילת
שלב ד'
דף ריכוז של כתבי הכמויות
\
פרק - 1עבודות הכנה ופירוק 17,720.00 .....................................................................
פרק - 2עבודות עפר 87.00 .................................................................................
פרק - 3עבודות מצעים ואגו"ם 375.00 .................................................................
פרק - 4עבודות אספלט 586.60 ..........................................................................
פרק - 5עבודות צביעה ותימרור 1,684.00 ................................................................
פרק - 6אבני שפה ריצופים ומדרגות 14,388.50 .........................................................
פרק - 7קירות וסלעיות 4,075.00 .........................................................................
פרק - 8ריהוט רחוב ועבודות שונות 72,300.00 ........................................................
פרק - 9עבודות תיעול 26,575.00 ...........................................................................
פרק - 10עבודות השקייה 64,073.50 .....................................................................
פרק - 11עבודות גינון ונטיעות 24,075.50 ..............................................................
פרק - 12עבודות תאורה 489,826.00 .........................................................................
פרק - 13עבודות רג'י (יומיות) 4,515.00 .................................................................
פרק - 14עבודות מים761,837.00 .............................................................................
פרק - 15עבודות וביוב375,018 ............................................................................
===========
סה"כ (עבור כמות של יחידה אחת בכל הסעיפים של כתבי הכמויות):
%הנחה(*) :
₪ 1,857,134.10
₪₪
============
סה"כ ההצעה אחרי הנחה (עבור כמות של יחידה אחת בכל
הסעיפים של כתבי הכמויות):
___________₪
(*) את שיעור ההנחה של המציע ,יש לרשום בדף - 12הצעת המציע.
________________
תאריך
_______________
שם הקבלן
__________________
חתימה וחותמת הקבלן
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 166תנאים מיוחדים לחוזה ( -מסמך ז')
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ
תנאים מיוחדים לחוזה מ1/2015/
תחולת הסעיפים המפורטים במסמך זה
מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך זה בא להחליף ,להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כל שהיא את האמור
במסמך ג' -טופס החוזה ותנאיו לביצוע העבודה .בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין
האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ג' -יחולו הוראות מסמך זה.
_______________
חתימת הקבלן
.1
משך ביצוע העבודה במבנים השונים ,עפ"י היקפם הכספי ,יהיה כמפורט בסעיף 00.3של
מסמך ה'.
.2
על הקבלן לוודא מראש ולהשיג את כל הפרטים מאת הרשויות המוסמכות לגבי הימצאותם
של שירותים עיליים ותת-קרקעיים אשר עלולים להפריע לו בעבודתו ,כגון :קווי טלפון ,כבלי
חשמל ותאורה ,צינורות מים ,קווי ביוב וכו' .הקבלן אחראי לקבל מראש אישורים מבעלי
שירותים אלו ,לבצע עבודות בקרבתם וימנע מכל פגיעה בהם ,זאת מבלי שהדבר יגרום עיכוב
בעבודותיו לגבי לוח הזמנים הקבוע ומבלי שיהווה עילה לתביעה כספית נוספת.
השגת האישורים הדרושים לביצוע העבודות מהרשויות המוסמכות וסימון השירותים
באתר ,ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
.3
למחירים הנקובים בהצעה זו יתוסף מס ערך מוסף ,כשיעורו באילת.
.4
הגשת חשבונות
4.1
4.2
כל חשבון יוגש במקור 3 +העתקים.
לא יאושר כל חשבון -חלקי או סופי -אשר לא ילווה בדפי מדידה וכמויות .על
הקבלן להגיש לבדיקת המפקח ,את דפי המדידה והכמויות בשני עותקים.
כל החשבונות יהיו ממוחשבים.
בכל חשבון יצוינו:
מספר החוזה. שם העבודה. ערך החוזה. תאריך התחלת העבודה. תאריך סיום העבודה. המדד הבסיסי.כל חשבון יכלול טור נוסף במקביל לטור הכמויות שבוצעו המציג את הכמויות
שבכתב הכמויות המקורי .כמו כן ,יהיה טור נוסף שבו ירשום הקבלן את אחוז
הביצוע ,ביחס לכמות החוזה בכל סעיף וסעיף.
כל חשבון יהיה חשבון מצטבר.
4.7
בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות
ו/או חריגות.
4.3
4.4
4.5
4.6
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 167 -
.5
כל העבודות תבוצענה לפי התכניות ,באורח מקצועי נכון ,ובהתאם לדרישות המפרטים
והתקנים .כמו כן ,תבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים ,צווים או תקנות
בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או על חלק מהם ,הוא בתחומי
סמכותה הרשמית.
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לידיו אישור בכתב של הרשות על התאמת העבודה
או כל חלק ממנה ,לדרישות אותה רשות ,והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה ,אם יידרש.
.6
הקבלן אחראי לתאם מראש את עבודותיו ,סדרי ביצוען והרישיונות עם המחלקות
המתאימות בעיריית אילת ,חברת החשמל וחברת בזק.
הקבלן יוודא מראש מציאות שירותים שונים עיליים ותת-קרקעיים בשטחי עבודתו ובדרכי
הגישה ויתאם עם על גורם מוסמך ,את הדרוש למניעת פגיעה בהם.
.7
הקבלן לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים כבדים וכלים עם שרשראות ,כמו כן,
ידאג הקבלן לנקות את הכבישים הקיימים מדי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו
בשטח .נזקים שייגרמו לכבישים ,מדרכות וכו' ע"י הכלים של הקבלן ,יתוקנו על ידו ועל
חשבונו.
הקבלן יהיה אחראי לאחזקה תקינה של דרכים זמניות שיתקין על חשבונו עבור התנועה
השוטפת ,לרבות רחצת דרכי עפר במים ומניעת אבק.
.8
על הקבלן יהיה להתקין בעצמו ועל חשבונו את כל הדרכים הארעיות הדרושות לו ולהחזיקן
במצב תקין ומסודר .כן יהיה הקבלן אחראי לקבלת אישור מהרשויות המתאימות
ומהמפקח לדרכי גישה לאתר ,חציית כבישים ,מדרכות וכו' ,ולהתקנת התמרורים והשלטים
הדרושים לפי החוק או דרישת הרשויות המוסמכות ,כולל סימון של החפירות ביום ובלילה
וכו'.
.9
הקבלן מצהיר בזה כי:
א.
ב.
ג.
ד.
הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים לביצוע עבודות מסוג זה.
נמצא ברשותו אישור של "עוסק מורשה" באזור אילת לצרכי מע"מ.
בידיו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.
בידיו אישור על ניכוי מס במקור.
הקבלן ימציא לחכ"א ,יחד עם מסמכי החוזה החתומים העתק מהאישורים הנ"ל.
.10
למען הסר כל ספק מוצהר בזאת שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י חכ"א בכל
מבנה ומבנה מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה ,באותו מבנה.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 168מסמך ח'
(רשימת תכניות)
מכרז מ - 1/2015/לביצוע שידרוג רחובות חניות ומשעולים באילת שלב ד'
רשימת תוכניות ופרטים
תאור
תכנית מס'
פרטי סלילה ופיתוח
.1פרטי סלילה וריצופים
חניות ומסעות מאבן 10/20בשלושה גוונים
A2
דף
מספר
בחוברת
הפרטים
5
A15
אבן הכוונה לעיוורים במעבר חציה
6
A29
פרט מעבר חציה מרוצף מאבן משתלבת בעובי 8ס"מ
7
A39
דוגמת ריצוף 10/20בשילוב מרצפות 10/20ס"מ מלוטש לבן למדרכות ושבילים
8
A43
פרט הנמכת מדרכה לנכים והולכי רגל
9
A51
אבן סימון לאופניים תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע
10
D5
מכסים "מורן" לתאי בקרה תוצרת "וולקן" או ש"ע
11
E1
אבן שפה כביש 17 X 25כולל הנמכה לרכב ואלמנט פינתי לחניה
שוליים לריצוף מאבן שפה גננית "מחורצת".
12
13
E4
גומה לעץ מאלמנטים צבעוניים טרומיים דגם "מחורצת" ( 4רבעים).
14
E19
גומה לעץ מעוגלת מאלמנטיים טרומיים ( 5חלקים) תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע
15
E24
E25/1
גומה לעץ מחוררת מאלמנטים טרומיים 120/120/15קוטר פנימי 80ס"מ (16 4
רבעים).
17
פרט ביצוע אבן שפה במיסעה קיימת
E25/2
פרט ביצוע אבן שפה ומדרכה
18
E26
אבן שפה משופעת 23/23/100לאי תנועה מק"ט 2020תוצרת "אקרשטיין" או 19
ש"ע
20
פרט תעלת שפה דו שיפועית 30/50מק"ט 3040תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע
E28
פרט תעלת שפה חד שיפועית 30/50מק"ט 3010תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע
21
E29
מצעים
22
X 13
עמוד תמרור
23
E3
E27
.2פרטי מדרגות ,קירות ומסלעות
W1
W2
W3
A 10
B10
B26
F1
F6
קיר תומך מסוג "קיר כובד" 1
קיר תומך מסוג "קיר כובד" 1
קיר תומך מסוג "קיר כובד" ( 1טבלת נתונים)
ריצוף חלוקי נחל על מצע בטון
פרט מסלעה כפוף ליועץ קרקע או קונסטרוקטור
עיצוב קיר מאבן כורכרית מנוסרת בניה ישרה עם כרכוב מטולטש 3צדדים
(מידות האבנים.)23/23 - 35/23 :
מדרגות מבטון יצוקות במקום כולל ציפוי עליון
מדרגה מאבן כורכרית מק"ט 4017תוצרת אקרשטיין או ש"ע
24
25
26
27
28
29
30
31
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 169 .3פרטי ריהוט רחוב
H1
מעקה בטיחות בגובה 120ס"מ מברזל
K7
K21
ספסל בטון עם ציפוי אבן "כורכרית" מנוסרת כולל קופינג "כורכרי" 33
מטולטש
34
ספסל דגם "רן" מק"ט 1141תוצרת "שחם" או ש"ע
K22
ספסל דגם "אל-רום עם משענת" מק"ט 1051תוצרת "שחם" או ש"ע
35
K24
ספסל דגם "סיאסטה" מק"ט 1425תוצרת "שחם" או ש"ע
36
M4
ברזייה דגם "רהט" (גרנוליט) תוצרת "שחם" או ש"ע כולל שוקת לכלבים
37
M7
מחסום לרכב דגם "בועה" בגובה 61ס"מ
38
M9
ברזיה דגם "עלה" תוצרת "שחם" או ש"ע
39
O12
אשפתונים דגם "רותם" מק"ט 3471וגדם "רותם גבוה" מק"ט 40 3485
תוצרת "שחם" או ש"ע
41
אשפתון דגם "נוגה" מק"ט 3095תוצרת "שחם" או ש"ע
O13
32
P6/2 +P6/1
פרגולה "דרומית" מתכת
43 ,42
X11
מתקן אופניים "לביא" מק"ט 4990תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע
44
סככת המתנה לאוטובוס דגם "טומהוק" תוצרת רוט צ .תעשיות בע"מ
45
G5
מעקה "תוחם חלקה" תוצרת "אורלי" או ש"ע (מס' קטלוגי .)4009
46
H2
מעקה בטיחות "כנרת" תוצרת "אורלי" או ש"ע (מס' קטלוגי .)5004
47
H7
מעקה הולכה "קרית ים" מק"ט 4005תוצרת "אורלי" או ש"י
48
H3
פרט מאחז יד מצינור 1.5 "
מעקה ע.ד.ה .תוצרת "אורלי" או ש"ע (מס' קטלוגי .)5024
49
X12
.4פרטי מעקות ומאחזי יד
H25
.3פרטי תאורה
תיאור התוכנית
תוכנית
מס'
פרטי תאורה (מצורף בנפרד)
1
קנה
מידה
ללא
50
תאריך
עדכון
28.12.14
א .פרטי ביצוע
פרט מס' 1
פרט חפירה במדרכה /שביל /שצ"פ לכבלים של חשמל למאור 51
רחובות
52
פרט ביסוס בטון לעמוד תאורה
פרט מס' 4
פרט בורגי יסוד לעמוד תאורה
53
פרט מס' 4
פרט בורגי יסוד לעמוד תאורה
54
פרט מס' 7
טבלת מידות לוח הבסיס ובורגי העיגון
55
פרט מס' 8
חיבור הארקה לפס השוואה בעמוד
56
פרט מס' 9
מגש אביזרים בתא של עמוד
57
פרט מס' 11
חציית צנרת תאורה בכביש קיים
חפירה לצנרת כבלים -תאורה כביש
58
פרט מס' 3
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 170פרט מס' 12
מכסה שוחת מעבר עם יציקת משטח בטון סביבו
59
פרט מס' 15
פרט העמדת עמודי תאורה במדרכה ליד כביש /שביל אופניים
60
פרט מס' 14/1
פרט ארון מרכזיית תאורה
61
פרט מס' 14/2
פרט פריסת ארונות
62
פרט מס' 21
פרט הצטלבות עם תשתיות
63
ב .פרטי גופי תאורה
פרט מס' 101
פרט מס' 102
פרט מס' 103
פרט מס' 104
פרט מס' 105
פרט מס' 104
פרט מס' 107
פרט מס' 108
פרט מס' 109
פרט מס' 110
פרט מס' 111
פרט מס' 112
פרט מס' 113
פרט מס' 114
פרט מס' 115
פרט מס' 114
פרט מס' 117
פרט מס' 118
פרט מס' 119
פרט מס' 120
פרט מס' 121
פרט מס' 122
פרט מס' 123
פרט מס' 124
פרט מס' 125
פרט מס' 124
פרט מס' 127
פרט מס' 128
פרט מס' 129
פרט מס' 130
פרט מס' 131
פרט מס' 132
...........................................................Mesa
.......................................................................... Oyster
............................................................................. Ovf
...................................................................... Mesa led
........................................................................ Ovc led
........................................................................ Ovf led
Kai small/mediunתוצרת ..................................... Fivep
.................................................................... Vision led
.................................................................... Vision site
.................................................................... Challenger
Street ledתוצרת ................................................ Gewiss
............................................................................ Icon
....................................................................... Icon led
......................................................... Crossover xrs/xrm
Cydiasלב – ........................................................ 1440
.............................................................. Gunled system
Atinia 6600לב ................................................... 4465-
Ed - 5לב ......................................................... 4040 -
.................................................................... Omnia led
Lumada-vpלב .................................................. 1454 -
" Omniaרחפן" לב ............................................ 4532 -
........................................................... Lumada – 60 led
Arian 250לב – .................................................... 1452
Protonלב .......................................................... 2500 -
אמריקה 40לב .................................................. 1411 -
Uni 450לב – ...................................................... 2700
Rognac 65לב .................................................. 4412 -
Rognac 50לב ................................................... 4411 -
Ed – 9לב – ........................................................ 4043
................................................................. SIMA LED
ש .ס .יוניברס led in -
ש.ס .יוניברס Kaos2 -
64
65
66
64
64
66
67
68
68
69
70
71
71
71
72
73
74
75
76
77
78
77
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 171 -
.4תוכניות לעבודות מים
תעלות וקווי צינורות למים וביוב
פרט מס' 500
פרט מס' 501
פרט מס' 510
פרט מס' 511
פרט מס' 512
מערכת המים
פרט מס' 92
פרט מס' 93
פרט מס' 95
פרט מס' 94
שרטוט 1
תוכניות לעבודות ביוב
מערכת הביוב
פרט מס' 515
פרט מס' 520
פרט מס' 521
פרט מס' 522
פרט מס' 523
פרט מס' 524
פרט מס' 527
פרט מס' 530
פרט מס' 535
פרט מס' 534
תעלות לצינורות -חתך טיפוסי
פרטי חפירה בכביש ומדרכה
הצטלבות תשתיות
צינור בשרוול בחציית כביש
תיקון אספלט בכבישים ומדרכות
88
89
90
91
92
שוחת מגופים קוטר 125ס"מ
ברז כיבוי אש "3עם זקף 4או 6אינץ'
חיבור מגרש בקוטר 3או 4אינץ'
חיבור מגרש כפול בקוטר 4אינץ'
חיבור בית -גשר אביזרים
93
94
95
96
97
התקנת צינור בשרוול פלדה
שוחה טרומית בקוטר 100ו 125ס"מ
שוחה טרומית בקוטר 100או 125ס"מ עם מפל חיצוני
מפל פנימי בשוחת ביוב
שוחה טרומית בקוטר 150או 200ס"מ עם צריח ומפל חיצוני
צורת התקנת תקרה ומכסה לשוחות
סולם קבוע עם כלוב בשוחה בעומק מעל 3.0מטר
מחבר איטוביב או שווה ערך
טבעת סחף להתקנה בשטח פתוח
עמוד סימון לקו ביוב
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
וכן כל תכנית אשר תתוסף ,אם תתוסף ,לצורך הבהרות ,ו/או תוספות ,ו/או שינויים.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 172(נוסח ערבות למכרז מסמך ט')
נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 4לתנאי המכרז
לכבוד:
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ
ת.ד1582 .
אילת
א.ג.נ,
הנדון :ערבות בנקאית מספר
על פי בקשת ____________________________ (להלן" :המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 150,000במילים :מאה וחמישים אלף ,)₪בקשר עם מכרז מס'
מ( 1/2015/לביצוע שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים באילת שלב ד') ולהבטחת מילוי נכון ומדויק של
תנאי המכרז.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,מיד עם דרישתכם הראשונה (ולא
יאוחר מ 3 -ימים) בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך
כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך
אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו
כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
הנ"ל.
במכתבנו זה:
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתקופה עד 31.7.15ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי 31.7.15לא תענה.
לאחר יום 31.7.15ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא
בכבוד רב,
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 173 -
(נוסח ערבות ביצוע -מסמך ט')1
נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה "ערבות ביצוע"
לכבוד
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ
ת.ד1582 .
אילת
א.נ,.
הנדון :כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________
על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן" :המבקש") ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום ,לפי דרישתכם ,עד לסכום של ______________ שקלים חדשים (להלן" :סכום הקרן"),
בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,בקשר עם
מכרז מ - 1/2015/שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים באילת שלב ד' ולביצוע כל התחייבויותיו
בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות שנחתם מכוחו.
אופן חישוב הפרשי ההצמדה:
"המדד" -מדד התשומות בבניה למגורים (עמודת המדד הכללי) ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
"מדד הבסיס" -המדד לחודש ינואר שנת ,2015דהיינו _______ :נקודות.
"המדד החדש" -המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה ,ולא פחות
מאשר מדד הבסיס.
אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה ,כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס ,כי אז
יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום
הערבות המחולק למדד הבסיס .סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד ,להלן" :סכום
הערבות".
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות ,לא יאוחר משבעה ( )7ימים ממועד קבלת
דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן" :מכתב הדרישה") ,מבלי שיהא
עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
למען הסר ספק מובהר בזה ,כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין ,והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב
במכתב הדרישה ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.
הרינו מאשרים ,כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.
ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.
ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ,ותישאר בתוקפה עד ליום __________
(יש להשלים את התאריך בהתאם ל 30-ימים לאחר מועד סיום החוזה) ועד בכלל כל דרישה לפיה
תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל .כאשר מועד פירעונה של הערבות חל
ביום שאינו יום עסקים ,יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.
בכבוד רב,
בנק __________
כתובת ____________________ :טלפון __________ :פקס__________ :
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 174(תצהיר העסקת עובדים זרים כדין
ותשלום שכר מינימום – מסמך י')
תצהיר
בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1974-
אני הח"מ __________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה __________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:
.1
אני הוסמכתי כדין על ידי ___________________ (להלן" :המציע") לחתום על תצהיר
זה בתמיכה להצעה למכרז מ 1/2015/לביצוע שידרוג רחובות ,חניות ומשעולים שלב ד'
באילת ,שפרסמה החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בחודש מרץ ( 2015להלן" :המכרז")
.2
הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:
(א)
(ב)
(ב)
.3
המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים.
עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק
דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.
אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי
חוק עובדים זרים -כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד
האחרון להגשת הצעות.
הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:
המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.
(א)
עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק
(ב)
דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.
אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי
(ג)
חוק שכר מינימום -כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד
האחרון להגשת הצעות.
לעניין סעיפים 2ו 3-לעיל:
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה" -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א;1981-
"בעל זיקה" -כל אחד מאלה:
( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;
( )2אם הספק הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
(א) בעל השליטה בו;
(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של
הספק ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;
(ג) מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;
( )3אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית -חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה
מהותית בידי מי ששולט בספק
"הורשע" ,בעבירה -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31
באוקטובר ;)2002
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 175"חוק עובדים זרים" -חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א.1991-
"חוק שכר מינימום" -חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1986-
"שליטה מהותית" -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני
האדם;
.4
זה שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
______________
חתימת המצהיר/ה
אישור
אני הח"מ _________ ,עורך דין ,מרחוב __________________ ,מאשר/ת בזאת כי ביום
_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________ ,המוסמך לחתום מטעם המציע ,ושזיהה
עצמו באמצעות ת.ז .שמספרה ____________ ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה
בפני.
____________________
עו"ד
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 176 -
הנחיות איכות סביבה לתכניות פיתוח ,עבודות תשתית והיתרי בניה
א.
הנחיות איכות הסביבה להיתרי בניה:
.1תחום המגרש ,יגודר בגדר קשוחה ואטומה בגובה של כ 2 -מ' ,לשוות חזות
אסתטית ולמנוע מטרדי אבק ולכלוך .הסרת הגדר תבוצע ,לאחר עמידה בתנאים
הנדרשים ובאישור מח' פיקוח בניה.
.2העבודה תעשה תוך הקפדה מלאה ונקיטת אמצעים (הרטבה וסלילה) למניעת אבק
באתר וסביבותיו.
.3יש לדאוג לפתרון סניטרי לביוב ביתי בתחומי המגרש בלבד וחיבור לקו קיים,
בתיאום ובאישור העירייה .חל איסור על הקמת בור ספיגה או כל פתרון ארעי
אחר.
.4אחסון חו מרי בניה ,כלים ,פסולת ועפר ,יבוצע בתחומי המגרש בלבד ומוסתר ע"י
הגדר.
.5חל איסור מוחלט על הבערת אש ופסולת ,מכל סוג שהוא.
.6פסולת בניין ,תפונה לאתר האזורי .בתוך חודשיים מיום קבלת ההיתר ,יש להגיש
למנהל מחלקת פיקוח על הבניה של עיריית אילת ,הערכת כמויות ומועדי פינוי
משוערים .כמו כן יש להיערך ע"פ שעות פתיחת האתר .טל' אתר נימרה:
.6355822/3
.7הפינוי לאתר הפסולת האזורי בנחל נימרה מחייב קבלת אישור שפיכת פסולת.
טפסים אלו (מקוריים בלבד) יוגשו עם הבקשה להיתר אכלוס ויהוו תנאי לאישור
האכלוס.
.8פסולת רטובה (שיירי מזון וכד') ,יש לאחסן בפחי אשפה ו/או במכולת אשפה
שתוצב בתחומי המגרש .יש להקים מסתור מתאים למיכלים אלה ולדאוג לפינוי
כמקובל.
.9העמסת משאית בתפזורת (פסולת או חומרי בניה) מחייבת נסיעה עם כיסוי
מתאים.
.10אין לפנות עודפי עפר לשטחים פתוחים ,אשר אינם מוסדרים סביבתית ואינם
מאושרים כחוק ע"י מהנדס העיר ומינהל מקרקעי ישראל.
.11דרכי הגישה לאתר ,ייקבעו בתוואים שלא יגרמו ללחץ תחבורתי ולא למטרדי רעש
לדיירים בשכונות .בכל מקרה ,תינתן עדיפות לדרכים עוקפות.
.12חניית משאיות ,מערבלי בטון ,וכלים מכאניים ,תעשה בתחום המגרש בלבד.
במידה ומתעורר צורך זמני בחנייה מחוץ לגבולות המגרש ,יסוכם שטח החנייה
מראש עם מנהל פיקוח בנייה.
.13בשטחים פתוחים טבעיים יש לקבל אישור מהמפקח על דרכים לשטחי העבודה
באתר .אישור זה יהיה בכתב ויכלול הגישה והכניסה לאתר.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
- 177 -
.14חל איסור מוחלט על שטיפת שאריות בטון ממערבלים או ממשאבות בטון מחוץ
לגבולות המגרשים לא בכבישים ולא בשטחים פתוחים ליד אתר העבודה .מערבלים
ומשאבות יש לשטוף במפעלי הבטון.
.15יש להקפיד על חוק מניעת רעש .אין לבצע פעולות הגורמות לרעש בשעות הלילה,
בין השעות 19:00בערב ועד לשעה 07:00בבוקר ,בימי העבודה .בשבתות וחגים -
חל איסו ר על כל עבודה הגורמת למטרד רעש בכל שעות היממה .בימי שישי וערבי
חג ,שעות עבודה המותרות ע"פ סעיף זה הן 07:00 :בבוקר ועד 15:00אחה"צ.
.16באזור המגורים ובאזורי התיירות ,אין להפעיל כלים מכאניים ,הגורמים לרעש כבד
(קומפרסור ,גנרטור ,כלים הנדסיים לעבודות עפר) לפני השעה 07:00בבוקר
ומאוחר מ ,19:00 -ובימי העבודה בלבד.
.17עבודות הכרחיות ,העשויות לגרום למטרדים ולחריגה ממגבלות ההיתר (יציקה
מתמשכת יום ולילה) ,מחויבות בתיאום ובאישור מוקדם .בכל מקרה ,ידאג בעל
ההיתר ,לפרסם מבעוד מועד ,ביצוע העבודה הכרוכה במטרד כלשהוא ולפנות
לה בנת הציבור .הפניה תעשה הן בפרסום בעיתונות המקומית והן בשילוט באתר
העבודה.
.18שלטים לפרסום האתר והקבלנים השונים מותרים אך ורק בתחום המגרש .בכל
מקרה ,מחויב בעל ההיתר באישור מזכיר ועדת שילוט עירונית ותשלומי אגרה
כנדרש בחוק .כמו כן תידרש ערבות בנקאית להורדת השלטים בסיום הבניה ולפני
מתן אישור איכלוס.
ב.
כריתת עצים:
ע"פ חוק העזר לאילת (הגנה על הצומח ,)1987 -חל איסור על עקירה ו/או כריתה
של עצים ,בתחום שיפוט העירייה.
במידה והבינוי ו/או פיתוח השטח ,מצריך פינוי עצים מתחום המגרש ,תוגש בקשה
מפורטת לצורך כך ,אל היחידה לאיכות הסביבה של עריית אילת .ההיתר שינתן,
יכלול מקום להעתקת העץ ושיטות לעקירה ונטיעה מחודשת ,אשר יתבצעו ע"ח
החברה המפתחת ובפיקוח מחלקת הגינון של עיריית אילת.
היתר זה כרוך בתשלום אגרה ,כמפורט בחוק העזר.
חתימה וחותמת הקבלן______________________:
© Copyright 2026