BYGGELEDER med speciale inden for jord
MARTS-2014 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ - JORD OG BELÆGNING SBB ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW JANUAR-2014 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ - JORD OG BELÆGNING SBB PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. A037443-0-301 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 26.03.2014 UDARBEJDET MOBE KONTROLLERET DUER GODKENDT ANPL cowi.dk SIDE 4 af 91 Indhold – Grobshulevej, jord og belægning INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) ....................................................... 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Alment ...................................................................................................................................................5 Orientering ............................................................................................................................................5 Udbud ...................................................................................................................................................5 Spørgsmål til udbudsmaterialet ............................................................................................................6 Tilbud ....................................................................................................................................................7 Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet ...........................................................................................8 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) ...................................................................................... 9 A. B. C. D. E. F. G. J. Aftalegrundlaget ....................................................................................................................................9 Sikkerhedsstillelse og forsikring .........................................................................................................12 Entreprisens udførelse ........................................................................................................................13 Bygherrens betalingsforpligtelse .........................................................................................................17 Tidsfristforlængelse og forsinkelse .....................................................................................................19 Arbejdets aflevering ............................................................................................................................20 Mangler ved arbejdet ..........................................................................................................................20 Tvister .................................................................................................................................................21 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) .............................................................. 22 Styring og samarbejde ................................................................................................................................22 Arbejdsplads ...............................................................................................................................................30 Jordarbejder ................................................................................................................................................40 Afvanding ....................................................................................................................................................50 Bundsikring af sand og grus .......................................................................................................................63 Stabilt grus ..................................................................................................................................................65 Varmblandet asfalt ......................................................................................................................................67 Kørebaneafmærkning .................................................................................................................................72 Brolægning ..................................................................................................................................................73 Vejautoværn og tilhørende udstyr ...............................................................................................................76 Diverse arbejder ..........................................................................................................................................77 BILAG: 1. 2. 3. 4. Belægningsskema Mosbæk regulator ved bassin B1 Mosbæk regulator ved bassin B2 Mosbæk regulator ved bassin B3 SIDE 5 af 91 BUT - Grobshulevej, jord og belægning BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. 2. Orientering Denne entreprise indeholder en opgradering af Grobshulevej i Odder Kommune. Entreprisen er benævnt ”Grobshulevej, jord og belægning” og omfatter omlægning og udvidelse af Grobshulevej, der ligger vest for Odder og strækker sig fra Trinesvej ved Torrild til Snærildvej. Grobshulevej er stationeret fra vest mod øst. Entreprisen er beliggende i Odder Kommune i Region Midtjylland. Der henvises til SB ad § 2 stk. 2 for en beskrivelse af entreprisens omfang. Arbejdet skal udføres i perioden maj 2014 til juni 2015. 3. Udbud 3.1 Udbudsform Arbejdet udbydes i offentlig licitation i henhold til udbudsdirektivet. Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. 3.2 Kontraktform Arbejdet udbydes i hovedentreprise. 3.3 Udbudsmateriale Udbudsmaterialet omfatter: • Nærværende BUT. • De i Særlige Betingelser (SB), ad § 2, stk. 2, nævnte dokumenter. 3.4 Bedømmelsens faser Bedømmelsen sker i 2 faser: Ukonditionsmæssige tilbud forkastes. Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende. SIDE 6 af 91 BUT - Grobshulevej, jord og belægning 3.5 Udvælgelse 3.5.1 Serviceattest Bygherren forbeholder sig ret til at kræve, at den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, forinden kontraktindgåelse fremlægger serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceattesten skal i givet fald foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel. 3.6 Tildeling 3.6.1 Generelt Kriterium for tildeling er laveste pris. 3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links: 4. Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse www.skat.dk www.mst.dk Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt www.at.dk Spørgsmål til udbudsmaterialet Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til bygherren senest 8 arbejdsdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 2 arbejdsdage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal ske skriftligt via e-mail til [email protected] med kopi til [email protected]. Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse tilsendt de bydende senest 6 arbejdsdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig ret til at tilsende de bydende supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på bygherrens eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. Entreprisetitel skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: ”Grobshulevej, jord og belægning. Spørgsmål vedr. ………” SIDE 7 af 91 BUT - Grobshulevej, jord og belægning 5. Tilbud 5.1 Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke. 5.2 Forbehold Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitaliseret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. 5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud afleveres i lukket kuvert/pakke mærket ”Tilbud: Grobshulevej – Jord og belægning”. Kuverten/pakken påføres afsendernavn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6. På kuverten skal tydeligt fremgå: LICITATION, MÅ IKKE ÅBNES FØR LICITATIONEN Tilbud skal afleveres i 2 eksemplarer. Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal være modtaget hos Odder Kommune, Rådhusgade 3 8300 Odder senest på tidspunktet anført i udbudsannoncen. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. SIDE 8 af 91 BUT - Grobshulevej, jord og belægning 6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet. Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditionsmæssigt, jf. Implementeringsbekendtgørelsen nr. 712 af 15. juni 2011, § 12. Udfyldt og underskrevet tilbudsliste. Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud. Tro og love-erklæring vedr. ubetalt forfalden gæld til det offentlige. SIDE 9 af 91 SB - Grobshulevej, jord og belægning SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget Ad § 1 Almindelige bestemmelser Ad § 1, stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 92. Ad § 1, stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne senest ved projektgennemgangen, se SAB - Styring og samarbejde, afsnit 2. Ad § 1, stk. 3 Bestemmelserne i Særlige Betingelser og udbudsmaterialet er gældende forud for AB 92. Ad § 1, stk. 5 Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december. Ad § 2 Bygherrens udbud Ad § 2, stk. 1 Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære (nr. 174 af 10/10/1991 ændret ved cirkulære nr. 9784 af 28/11/2003) om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad § 22 stk. 6 anførte præciseringer. Ad § 2, stk. 2 Entreprisen omfatter de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægningsog afmærkningsarbejder på ca. 5 km kommunevej og 2 rundkørsler 2 præfabrikerede vandløbsunderføringer Nedrivning af en garage og en lade Opbrydning og afrømning af en stor del af den eksisterende Grobshulevej Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: 3 ca. 91.000 m råjordsarbejder 3 ca. 35.000 m levering af indbygningsegnet råjord 3 ca. 100.000 m muldafrømning 3 ca. 46.000 m bundsikringsgrus 3 ca. 6.000 m stabilt grus 3 ca. 20.000 m muldudlægning ca. 4.600 m afvandingsledninger ca. 3.400 t opbrydning af asfalt ca. 15.000 t asfalt SIDE 10 af 91 SB - Grobshulevej, jord og belægning ca. ca. ca. 4.500 12.500 100.000 2 m m 2 m stk. stålautoværn afmærkning på kørebane græssåning præfabrikerede betontunneler For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: A. Entrepriseaftalen B. Entreprenørens tilbud. C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af januar 2014. E. Særlige betingelser (SB) af januar 2014 F. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af januar 2014 G. Tegninger til, entreprise Grobshulevej, jord og belægning, marts 2014" jf. tegningsliste, dokument nr. A037443-T-100. H. Ledningsplaner, A037443-T0112 og A037443-T0113. I. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS). J. Udbudskontrolplaner (UKP). K. Geoteknisk rapport - Grobshulevej,, Odder Omfartsvej, COWI, oktober 2013. L. "Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB): AAB - Styring og samarbejde, Udbudsforskrift, februar 2011 AAB - Arbejdsplads, Udbudsforskrift, november 2007 AAB – Jordarbejder, Udbudsforskrift, juni 2006 AAB - Afvandingsarbejder, Udbudsforskrift, december 2010 AAB - Bundsikring af sand og grus, Udbudsforskrift, november 2003 AAB - Stabilt grus, Udbudsforskrift, november 2003 AAB - Varmblandet asfalt, Udbudsforskrift, februar 2012 AAB - Brolægningsarbejder, Udbudsforskrift, september 2007 revisionshæfte februar 2009 AAB - Kørebaneafmærkning, Udbudsforskrift, juni 2010 AAB - Vejudstyr, Fælles for vejudstyr, Udbudsforskrift, maj 2011 AAB - Afmærkningsmateriel, Udbudsforskrift, maj 2011 AAB - Vejautoværn og tilhørende udstyr, Udbudsforskrift, september 2011 Produktionsstyring for sand og grus til vejbygning. Udbudsforskrift, december 2005 M. AB 92 SIDE 11 af 91 SB - Grobshulevej, jord og belægning N. Standarder (DS og DS/EN) som findes på http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. O. Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Vejregler, afmærkning på kørebanen, hæfte 0 - 7, december 2012 P. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m. m.: Afmærkning af vejarbejder m.m., oktober 2013 (håndbog) Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land, oktober 2013 Q. Øvrige forskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Udbudsforskrift, september 2005 Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. Udbudsforskrift, juni 2010 Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november 2001 Det under punktnumrene a - p nævnte materiale kan hentes på COWI.dk, hvor entreprenøren kan få adgang til entreprisens udbudsportal ved at henvende sig til Charlotte Idskou Høg, ([email protected]).. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på http://vejregler.lovportaler.dk Ad § 2, stk. 3 Arbejdet kan påregnes overdraget ca. tre uger efter afgivelse af tilbud. Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Arbejdet skal være påbegyndt og arbejdsplan indsendt til tilsyn senest 21 kalenderdage efter indgåelse af kontrakt. Som minimum skal byggeplads være etableret og rydning påbegyndt. Arbejdsplan skal som minimum indeholde beskrivelse af: - hvorledes jordarbejdet og afrømningen af eksisterende vej tilrettelægges, således at det er muligt at genanvende så meget som muligt af eksisterende Grobshulvejs vejkasse, samt at det er muligt at få taget de nødvendige forureningsanalyser under vejen. - hvorledes adgangsforhold til ejendommene langs Grobshulevej opretholdes under hensyntagen til jord- og afrømningsarbejdet, 2. Deltidsfrister 3. Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal i sin helhed være fuldført, klar til aflevering senest 01 juni 2015. Ad § 2, stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. SIDE 12 af 91 SB - Grobshulevej, jord og belægning Ad § 3 Entreprenørens tilbud Ad § 3, stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling. Ad § 3, stk. 3 Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Ad § 3, stk. 4 Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Ad § 3, stk. 5 Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage. Ad § 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Ad § 5, stk. 1 Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet – f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV – skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Ad § 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Ad § 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU’s Udbudsdirektiv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Ad § 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Ad § 6, stk. 1 Standardformular for sikkerhedsstillelse er vedlagt som bilag 1. Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er stillet og godkendt af bygherren. Ad § 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. SIDE 13 af 91 SB - Grobshulevej, jord og belægning Ad § 6, stk. 6 Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering. Ad § 8 Forsikring Ad § 8, stk. 2 Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 § 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Ad § 8, stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Entreprenøren skal straks underrette bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse Ad § 9 Arbejdsplan og afsætning Ad § 9, stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB – Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde. Ad § 9, stk. 2 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. Ad § 10 Entreprenørens ydelse Ad § 10, stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. De gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen og bygherren skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det entreprenøren uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Færdselsregulerende foranstaltninger Såfremt det af bygherre, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsyn konstateres, at der er fejl ved afmærkningen i forhold til den godkendte afmærkningsplan skal entreprenøren indenfor en time efter at være varskoet om dette have påbegyndt afhjælpningen. Hvis påbud fra bygherre, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsyn ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte en afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. Ad § 10, stk. 2 Afgifter, gebyrer mv. Forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige anlæg, betales af entreprenøren. SIDE 14 af 91 SB - Grobshulevej, jord og belægning Gebyrer, tilslutningsafgifter, investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak, fjernvarme mv. til permanente konstruktioner samt attester, ibrugtagningstilladelse mv. afregnes direkte af bygherren. Afgifter i forbindelse med entreprisens gennemførelse betales således: Følgende afholdes af entreprenøren: Affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv. Følgende betales af bygherren: Afgifter i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen godkendt deponi. Udgifter til håndtering og transport skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Ad § 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Ad § 11, stk. 1 Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde, afsnit 2. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Dokumentation og prøver skal ske i henhold til krav i udbudsmaterialet, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, som udføres hos underentreprenører og leverandører. Dokumentation skal opbevares af entreprenøren i perioden for afhjælpningspligt og –ret jf. § 36. Ved periodens udløb skal dokumentationen tilbydes bygherren. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i AAB og SAB. Ad § 11, stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen. Ad § 11, stk. 3 Bygherren skal indvarsles til at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. Ad § 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse Ad § 12, stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Ad § 13 Forhold til myndigheder Ad § 13, stk. 1 Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. SIDE 15 af 91 SB - Grobshulevej, jord og belægning Ad § 13, stk. 2 Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 0,1 t), betales overskridelsen ikke. Tilsynet er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Ad § 14 Ændringer i arbejdet Ad § 14, stk. 2 Ingen mer- eller mindreydelse må effektueres uden bygherrens skriftlige accept. Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder. Ad § 14, stk. 3 Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. Underposter vedrører konkrete eller fiktive arbejder (som defineret i TAG) og angives som sumposter, eller enhedspriser. Fiktive arbejder Underposter, hvor arbejdet er fiktivt er angivet i TBL-tillægsarbejder. For disse arbejder gælder, at entreprenøren er forpligtet til at levere den pågældende ydelse til den tilbudte enhedspris uanset hvilken mængde, der leveres. Konkrete arbejder Ved mængdeændringer anvendes den såkaldte ”post for post metode”, som er beskrevet nedenfor. Ved mængdeændringer på arbejder, der er prisfastsat med enhedspriser, gælder, at 15 % grænsen vurderes i forhold til kontraktsummen. Grænsen på 100 % vurderes alene i forhold til den respektive underpost. To poster er undtaget fra ovenstående mængdeændringer, idet underpost 02.34.10 kan variere med -100% og +150% og hovedpost 08 kan variere med -15% og + 50%. Indenfor de angivne variationsgrænser er entreprenøren forpligtet til at levere det pågældende arbejde til den tilbudte enhedspris. Hvis ændringen af det pågældende arbejde medfører, at entreprenøren skal levere mere end 100 % af den forudsatte mængde eller merprisen for den forøgede mængde udgør mere end 15 % af kontraktsummen, da er entreprenøren som udgangspunkt bundet af den tilbudte enhedspris for så vidt angår den mængde, der overstiger 100 % af mængden henholdsvis 15 % af kontraktsummen, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. Såfremt entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren senest 25 arbejdsdage efter arbejdets udførelse dokumentere dette samt skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Såfremt bygherren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. SIDE 16 af 91 SB - Grobshulevej, jord og belægning De anførte variationsgrænser er gældende for de enkelte underposter - der sker således ingen sammenlægning af ændringer (uanset om der er tale om merarbejder eller mindrearbejder). Ad § 14, stk. 4 For mindre arbejder, for hvilke der ikke er aftalt enhedspriser, gælder følgende. Bygherren kan ud over de i § 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Ad § 17 Bygherrens tilsyn Ad § 17, stk. 1 Bygherrens tilsyn varetages af COWI. Ad § 17, stk. 3 Tilsynet kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund. Ad § 17, stk. 4 Bygherretilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Ad § 18 Entreprenørens arbejdsledelse Ad § 18, stk. 1 Arbejdsledelse og arbejdsklausuler I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættel- SIDE 17 af 91 SB - Grobshulevej, jord og belægning sesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise – herunder leverancer – gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN’s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). Entreprenøren er i tilfælde af, at han beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, forpligtet til at lade sig tilmelde RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere). Ad § 19 Byggemøder Ad § 19, stk. 1 Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Det skal forventes, at der afholdes byggemøde hver 14. dag, samt enkelte ad hoc møder. Ad § 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Ad § 22 Betaling Ad § 22, stk. 1 Bygherren modtager kun elektroniske fakturaer på EAN nr 579 0000 408 634. Forud for fakturering fremsendes fakturaforslag til tilsyn for gennemgang og godkendelse. Den i AB 92 § 22 stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den færdige à conto begæring er modtaget elektronisk hos Bygherren. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Ad § 22, stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Ad § 22, stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. SIDE 18 af 91 SB - Grobshulevej, jord og belægning Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 % for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er entreprenøren i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til to decimaler. Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. anvendes følgende indeks: Hovedpost 6: Asfaltarbejder Øvrige hovedposter: Jordarbejder Ad § 22, stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Ad § 22, stk. 10 Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for à conto betalinger, se ad § 22 stk. 1. Ad § 22, stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. SIDE 19 af 91 SB - Grobshulevej, jord og belægning E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Ad § 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Ad § 24, stk. 1 Forholdene påberåbt i henhold til § 24, stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen og dermed forsinker arbejdet. Entreprenøren er alene ansvarlig for forsinkelser af arbejdet som følge af anmeldelse til myndighederne i henhold til lov om forurenet jord, såfremt anmeldeperioden udtrykkeligt fremgår af udbudsmaterialet. Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af aftalegrundlaget, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt, gives tidsfristforlængelse. Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke entreprenøren tidsfristforlængelse. Ad § 24, stk. 1, nr. 4 Til dokumentation for vejrlig kan anvendes den nærmeste af Meteorologisk Instituts målestationer. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.) den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Vejrligsdage registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert byggemøde, samt oplyses på selve dagen til tilsynet. Ad § 24, stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. Ad § 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Ad § 25, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge, som følger: 1. For igangsætnings frist kr. 10.000 2. Deltidsfrister: 3. For færdiggørelsesfristen kr. 20.000 SIDE 20 af 91 SB - Grobshulevej, jord og belægning F. Arbejdets aflevering Ad § 28 Afleveringsforretningen Ad § 28, stk. 1 Entreprisen skal afleveres i sin helhed. Således udført dokumentation skal fremsendes til tilsynet inden aflevering kan finde sted. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. Ad § 28, stk. 2 En mangel anses for væsentlig, såfremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet. Et stort antal uvæsentlige mangler kan tilsammen statuere væsentlighed. G. Mangler ved arbejdet Ad § 30 Mangelbegrebet Ad § 30, stk. 4 Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. § 12 stk. 4, registreres ved afleveringen, i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. Ad § 31 Mangler påvist ved afleveringen Ad § 31, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. Ad § 32 Mangler påvist efter afleveringen Ad § 32, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. Ad § 36 Mangelsansvarets ophør Ad § 36, stk. 1 For entreprisen gælder 5 års mangelsansvar med nedennævnte undtagelser. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og –ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. SIDE 21 af 91 SB - Grobshulevej, jord og belægning Særlige forhold for varmblandet asfalt: Mangelsansvaret ophører efter 1 år for: Belægningers jævnhed Belægningers profil Ad § 36, stk. 3 Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen. I. Særligt om ophævelse Ad § 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. Ad § 42, stk. 3 Hvis entreprenøren er kommet under rekonstruktionsbehandling og ikke inden 5 arbejdsdage, og med rekonstruktørens samtykke, tilkendegiver at ville videreføre entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at han må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hæveretten er betinget af, at entreprenøren ikke har stillet eller på bygherrens opfordring ikke straks, og med rekonstruktørens samtykke, stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse. J. Tvister Ad § 47 Voldgift Ad § 47, stk. 1 Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser med tredjemand Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes fremgangsmåden beskrevet i SAB – Styring og samarbejde afsnit 10. Adcitation ved tredjemands erstatningskrav Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvidere at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse. SIDE 22 af 91 SAB - Styring og samarbejde - Grobshulebvej, jord og belægning SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde 1. Alment Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde. 2. Projektgennemgang Bygherren indkalder til projektgennemgang senest 10 arbejdsdage efter kontraktindgåelse. 3. Arbejdsplan m.v. 3.1 Generelt Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden eller tilsvarende. Arbejdsplanen skal afleveres senest 21kalenderdage efter kontraktindgåelsen. Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden. De kommende 3 måneder skal have en detaljeringsgrad til uge niveau. Arbejdsplanen skal som beskrevet under deltidsfrist beskrive særligt forholde sig til logistikken omkring genanvendelse af materialer, forureningsundersøgelse og adgangsforhold for lodsejere langs Grobshulevej. Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt tidsplanen overholdes. Arbejdsplanen udformes således, at alle arbejder på den kritiske vej er angivet. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: Tidspunkter for anmeldelser til myndigheder Hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge Hvornår materialer leveret af bygherren skal være til disposition Hvornår trafik omlægges Hvornår afrømningen og opbrydningen af den eksisterende Grobshulevej tillader, at der kan tages forureningsprøver af planum under eksisterendeGrobshulevej. Hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen Hvor og hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare Oplysninger om den forventede indsats af materiel og mandskab (antal, kategori, krav til kompetence mv.) Foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø og trafiksikkerhed og –afvikling Oversigt over månedlige udbetalingers forventede størrelse Tidspunkter for arbejder med støjniveau over grænseværdier angivet i SAB arbejdsplads afsnit 7.2 SIDE 23 af 91 SAB - Styring og samarbejde - Grobshulebvej, jord og belægning Angive tidspunkt for udførelsen af asfaltarbejde Ændringer i adgangsforhold for lodsejere På hvert byggemøde skal entreprenøren redegøre for: Arbejder udført i perioden Planlagte aktiviteter frem til næste byggemøde Arbejdets stade / tidsplan / arbejdsplan Anvendt materiel og arbejdsstyrke Vejrforhold og spilddage Tillægsarbejder (oversigt og status over aftalesedler). Økonomioversigt Lodsejerforhold, herunder særligt adgangsforhold. Udover de i SB ad § 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad § 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: Særlige trafikale bestemmelser at trafikken på Kongshusvej skal opretholdes med et spor i hver retning i hele anlægsperioden, at der gennem hele anlægsperioden skal opretholdes vejadgang til alle ejendomme langs Grobshulevej, at Snærildvej og Bakkegårdsvej skal holdes åben for al trafik frem til 2. juni 2014, at Snærildvej/Bakkegårdsvej kun må lukkes for trafik i fire på hinanden følgende uger, at Ulvskovvej/Skovlyvej via Grobshulevej og Vesterskovvej via Snærildvej ikke må være lukkede for trafik samtidigt, at trafikomlægninger skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter og efter specifik aftale med vejmyndighederne, at trafikafviklingsplan og ansøgning om tilladelse til vejarbejde hos vejmyndigheder skal fremsendes til bygherren for bemærkninger senest 10 arbejdsdage før planlagt fremsendelse til vejmyndigheden, at eksisterende veje og stier ikke må afbrydes, før fremtidige adgange er etableret og åbnet, at overfladevand skal frit kunne strømme på vejoverfladen fra kørebanen til afløbskonstruktioner, også i arbejdsområder, at vejafvandingssystemerne for et vilkårligt trafikområde, skal være i funktion i hele anlægsperioden, at der skal udføres interims- eller nye asfaltbelægninger forud for forlægninger af trafik til områder uden for eksisterende køresporsarealer, at asfaltbelægninger, som påføres trafik overholder krav til friktionskoefficient, SIDE 24 af 91 SAB - Styring og samarbejde - Grobshulebvej, jord og belægning at der i vinterperioden december – februar af hensyn til trafikkens fremkommelighed og sikkerhed ikke må udføres anlægsarbejder tættere på et kørespor end 3,00 m, Særlige miljømæssige bestemmelser at arbejder i almindelighed skal udføres på hverdage mellem kl. 07-18, Kun nedenstående arbejder må udføres udenfor disse perioder: trafikomlægning og arbejder, der af tekniske årsager skal udføres kontinuerligt og har en varighed, der ikke kan rummes inden for ovenstående perioder, arbejder, der af hensyn til trafikken eller drift af ledninger og tekniske anlæg, skal udføres uden for tidsrummet hverdage kl. 07-18, at der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes lørdage, søn- og helligdage samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 18, at arbejderne er underlagt krav om begrænsning af støj og vibrationer som anført i SAB – Arbejdsplads, afsnit 7, at der efter opbrydning af asfalt på nedlagt, vejareal afsættes 1 arbejdsdag til udtagning af jordprøver, og at det efter yderligere 10 arbejdsdage kan oplyses, hvordan vejjord skal håndteres, at entreprenøren ved regnvandsbassinet ved Grobshule Bæk skal forvente et højt grundvandsspejl, hvorfor dræning kan blive nødvendigt, Særlige nabo forhold at læbælte vest for Grobshulevej 73 bevares i videst mulig omfang, at blågran, troldhassel og frugttræer ikke må fældes og øvrig beplantning skal bevares i videst mulig omfang på ejendommen, Grobshulevej 73, at guldregn og læbælte på arbejdsareal skal bevares på, Grobshulevej 74 at træer i haven skal bevares på, Grobshulevej 88, at hæk ved vejen skal bevares på, Grobshulevej 108 at grantræer i areal, der eksproprieres samt i arbejdsareal flyttes efter lodsejers anvisning på Grobshulevej 152, at alleen på Grobshulevej 164 forlænges med lindetræer i samme sort og størrelse (ca. 5,5 m) som eksisterende alle-træer, at allétræer i arbejdsareal skånes på Grobshulevej 192, at flethegn bevares i videst mulig omfang og der opsættes hegn ved Grobshulevej 191, at lysstander og hegnspæle flyttes efter aftale med lodsejer Grobshulevej 286, SIDE 25 af 91 SAB - Styring og samarbejde - Grobshulebvej, jord og belægning at eksisterende hegn langs bæk fjernes og genplantes af entreprenør efter omlægning af bæk på Snærildvej 235, at eksisterende hæk og låge flyttes efter aftale med lodsejer på Snærildvej 237, Særlige øvrige forhold at slidlag må ikke udlægges før medio april og efter ultimo september, 3.2 at nedre bærelag GAB II ikke må ligge vinteren over uden forsegling, at ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseområdet, at eksisterende veje og stier skal opbrydes og afrømmes umiddelbart efter at disse er forlagt og trafikken flyttet, at øvrige entreprenører med ærinde inden for entrepriseområdet skal have adgang i entrepriseperioden, at arkæologernes udgravninger pågår, og arbejdsområderne frigives løbende, at lodsejere skal orienteres forud for ændring af deres adgangsforhold, Plan for Vinterforanstaltninger Der henvises til SB, ad § 3. 4. Kontrol 4.2 Bygherrens kontrol Bygherren skal have min. 1 arbejdsdag til at gennemgå kontrolafsnit med tilhørende dokumentation inden entreprenøren må fortsætte arbejdet. 5. Dokumentation Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer, samt på digital form (dwg eller dgn-format). Al dokumentation for kontroller og registreringer skal være afleveret senest 10 arbejdsdage før aflevering. Materialet afleveres i elektronisk format, såsom i originalt format og pdf-format. Aflevering af ”Som Udført” materialer aftales med tilsynet i forbindelse med aflevering af entreprisen. SIDE 26 af 91 SAB - Styring og samarbejde - Grobshulebvej, jord og belægning 6. Kvalitets- og miljøledelse 6.1 Alment Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold: 6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer 6.2.2 Ansvar, beføjelser og kommunikation 6.2.3 Kontrolplaner 6.2.4 Opfølgning af projektgennemgang 7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne 7.1 Alment AAB afsnit 7.1, 3. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherren skal orienteres om og have adgang til koordinerende sikkerhedsmøder. Referater af koordinerende sikkerhedsmøder skal tilgå bygherre. Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygherrens kortlægning af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal forelægge resultatet af sin vurdering af særlige risici for bygherren til kommentering. Sikkerhedskoordinatoren indarbejder efterfølgende dette i plan for sikkerhed og sundhed. På opfordring af sikkerhedskoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø. 7.1.1 Koordinering Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker. Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere perioden, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage. 7.1.2 Tidsplan Entreprenøren skal aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de særlige farlige arbejder og oplysninger om bemanding inden det koordinerende arbejdsmiljømøde. Dette kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede tidsplan. 7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder 7.2.1 Alment AAB afsnit 7.2.1 udgår og erstattes af: Entreprenøren varetager på bygherrens vegne afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). SIDE 27 af 91 SAB - Styring og samarbejde - Grobshulebvej, jord og belægning Entreprenøren udpeger en sikkerhedskoordinator, hvis navn oplyses senest ved første byggemøde. 7.2.2 Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- og velfærds foranstaltninger for egne og underleverandørers mandskab på arbejdspladsen. Afgrænsning af og ansvar i fællesområderne fremgår yderligere af PSS, bilag 5. 7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Den ajourførte PSS skal foreligge som et selvstændigt dokument inden entreprisearbejdet kan påbegyndes samt i forbindelse med ændringer. 7.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold : Personskade Tingskade Nedfald af materialer Uforudset jordforurening Uforudset grundvandsforurening Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient Udskyl af jord mv. til vandløb og søer Spild af brændstof og kemikalier Brand Brud på forsyningsledninger Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlige/eksplosive materialer, højspænding mv.) Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse. Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskursus. Derudover skal nærmeste akutmodtagelse/traumacenter anføres. 8. Trafiksikkerhed og –afvikling Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse ”afmærkningsplan” erstattes med betegnelsen ” afmærkningsplan for trafikafvikling”. 8.2 Arbejder ved eller på veje i drift 8.2.1 Alment Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje med trafik er Odder Kommune. Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse før arbejdets start ved vejmyndigheden. SIDE 28 af 91 SAB - Styring og samarbejde - Grobshulebvej, jord og belægning Entreprenøren skal til tilsynet fremkomme med en detailtidsplan for arbejderne vedr. færdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de enkelte deletaper. Som bilag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra entreprenøren. Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer, herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken jfr. Vejregler for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere eller hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet. 9. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 9.1 Alment Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af udbudsgrundlaget jf. SB ad § 2 stk. 2. Entreprenøren skal indhente nødvendige tilladelser, herunder jordhåndtering og byggetilladelse, inden nedrivning af ejendomme m.v. 9.3 Koordinering og ledningsmøder Entreprenøren har ansvaret for koordinering med ledningsejerne. For koordinering af samarbejdet mellem entreprenør og ledningsejerne indkalder tilsynet til det første ledningsmøde. På baggrund af ovenstående ledningsmøde og nærværende projektmateriale skal entreprenøren tilrettelægge sit arbejde og koordinere ledningsarbejderne med de respektive ledningsejere. Entreprenøren indkalder i fornødent omfang til ledningsejermøder. Ved planlægning af arbejdet gennemgår entreprenøren med de enkelte ledningsejere deres betingelser i henhold til ledningsprotokollen. Tidsplanerne i ledningsprotokollerne er ikke bindende, men entreprenøren skal tage hensyn til længden af ledningsejernes arbejdsperioder. 10 Erstatningssager uden for kontraktforhold Ved tredjemands krav mod bygherren for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse følges følgende procedure: Bygherren anmoder om entreprenørens skriftlige bemærkninger til erstatningskravet med en svarfrist på 3 uger. Skadelidte orienteres samtidig herom. Entreprenøren sender svaret til bygherren med kopi til skadelidte inden udløbet af fristen. Svaret skal indeholde bemærkninger vedrørende sagsforløb, ansvarsplacering og det krævede erstatningsbeløb. Såfremt resultatet af høringen viser uenighed om sagsforløb, ansvarsvurdering eller erstatningsbeløb, og denne uenighed ikke umiddelbart kan afklares, eller såfremt entreprenøren ikke overholder den fastsatte høringsfrist, afholdes møde om sagen mellem bygherren og entreprenøren. Mødet afholdes hos bygherren. Såfremt der, efter afholdelse af møde, fortsat er uenighed om erstatningsansvaret, kan bygherren – såfremt denne finder, at betingelserne herfor er til stede – SIDE 29 af 91 SAB - Styring og samarbejde - Grobshulebvej, jord og belægning udbetale erstatning til skadelidte og efterfølgende anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren. SIDE 30 af 91 SAB – Arbejdsplads - Grobshulevej, jord og belægning Arbejdsplads Supplerende bestemmelser til AAB Arbejdsplads 1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Entrepriseområdet for nærværende entreprise er vist på tegningsbilag. Området henligger ved arbejdets start hovedsagelig som eksisterende vej- og stiarealer, samt naturarealer og landbrugsarealer. Der er eksproprieret til det permanente anlæg og midlertidige arbejdsområder. Bygherren stiller ikke areal til rådighed for indretning af arbejdsplads i denne entreprise. Ledningsarbejder Generelt vil ledningsomlægninger finde sted løbende i anlægsperioden, jf. ledningsprotokollerne. Entreprenøren skal være opmærksom på, at visse ledninger ikke tåler afbrydelse i længere tid, hvorfor jordarbejdet skal tilrettelægges under hensyn til dette. Arkæologiske undersøgelser De arkæologiske undersøgelser er igangsat. De arkæologiske undersøgelser forventes gennemført sideløbende med anlægsarbejdet og frem til 1. august 2014. Entreprenøren skal koordinere sit arbejde med de arkæologiske undersøgelser. 1.1 Igangværende entrepriser og arbejder Der er ingen igangværende arbejder på entrepriseområdet. 1.2 Kommende entrepriser og arbejder 1.2.1 Arbejder indenfor entrepriseområdet Inden for entrepriseområdet kommer følgende arbejder til udførelse i samme periode som nærværende entreprise: Ledningsarbejder (jf. ovenstående) Belysningsarbejder 1.3 Registrering af arealer og naboejendomme Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, har tilsynet i samarbejde med vejmyndighed og eventuelle lodsejere udført en fotoregistrering af berørte arealer og naboejendomme. 1.5 Beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder Bygherren har kendskab til, at der inden for arbejdsområdet er beskyttede sten- og jorddiger: - St. 3.000, jorddige Vedrørende beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder henvises til afsnit 7.10 SIDE 31 af 91 SAB – Arbejdsplads - Grobshulevej, jord og belægning 2. Afsætning 2.1 Bygherrens afsætning Følgende systemer for horisontal og vertikal afsætning anvendes ved bygherrens og entreprenørens afsætning: Koordinater angives i bygherrens referencesystem, der er en lokal tilpasning til DKTM Koter angives i meter i henhold til højdesystem, der er en lokal tilpasning til DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990) Vinkler angives i nygrader (400 gon) Bygherren etablerer afsætningspunkter (fikspunkter) pr. ca. 500 m, som skal danne grundlag for entreprenørens afsætning. Vejprojekt Vejprojekt udleveres digitalt som 3D-data, i DGN eller DWG format. Afvandingsprojekt Afsætningsdata fremgår af tegningsmaterialet. 2.2 Entreprenørens afsætning Tilsynet skal have lejlighed til at kontrollere systemlinjernes afsætning inden arbejdets udførelse. Ved udførelsen skal projektet tilpasses til eksisterende kørebanekanter. Bygværker Entreprenøren skal forestå beregning af de fornødne afsætningsdata. De beregnede afsætningsdata skal fremsendes til tilsynet, inden arbejdet i marken iværksættes. Entreprenøren skal for egen regning sikre afsætningsfikspunkter og polygonpunkter med betonrør eller lignende. 3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber: Arbejdsområde: Et område med definerede grænser til vejarbejdet, som entreprenøren har råderet over og ansvar for. Området inkluderer afspærring/afmærkning mod trafikområdet, naboarealer og arbejdsstedet. Arbejdssted: Det sted i arbejdsområdet, hvor der aktuelt udføres arbejde og hvor konflikt mellem de der arbejder og trafik kan opstå. Færdsel indenfor arbejdsområdet opfattes ikke som arbejdssted i denne sammenhæng. Arbejdsfrit område: Delområde i arbejdsområdet mod trafikområdet/mod motorkøretøjer, hvor der ikke må udføres arbejde SIDE 32 af 91 SAB – Arbejdsplads - Grobshulevej, jord og belægning Anstillingsplads: Område der kan anvendes til skurplads, oplagsplads, materialeoplag, stationære arbejdssteder mv. Adgangsveje: De offentlige veje, som giver entreprenøren adgang direkte til projektområdet. Her forekommer både offentlig motortrafik og bløde trafikanter, hvilket udløser særlige hensyn ift. renholdelse, afmærkningsmateriel samt ind- og udkørselsforhold. Arbejdsveje: Vej, som entreprenøren har ansvar for at anlægge, anvende og vedligeholde. Fjernes igen efter brug. Her er ikke offentlig adgang. 3.1 Arbejdsområder Til arbejdsområder disponeres over de arealer, som ligger inden for de viste ekspropriations- og entreprisegrænser. For alle arbejdsområder, hvor der udføres arbejder eller ændringer, der påvirker eller ændrer eksisterende trafikafvikling/anlæg, skal der indhentes tilladelser. Der må ikke placeres påkørselsfarlige materialer indenfor en afstand af 3,00 m fra vejtrafikken, med mindre der opsættes trafikværn. Der må ikke løftes byrder ind over offentlig trafik, naboarealer eller ind over arbejdstrafik på de tilstødende entrepriser. Eventuelle ændringer af arbejdsområder udenfor vejarealet kan kun ske efter aftale med tilsynet. Ændringer af arbejdsområdet på vejarealet skal godkendes af vejmyndigheden. Arbejdsområder overtages, som de foreligger. Entreprenører og leverandører for de under afsnit 1.2 nævnte arbejder samt tilsynet skal have adgang til at benytte arbejdsområderne uden vedligeholdelsespligt. Transport på færdigafrettet bundsikrings- og stabilgruslag på fremtidige vejanlæg må kun foretages med materiel, hvis akseltryk ikke overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Transport må ikke beskadige råjorden. Transporter af de i vejanlægget udgravede materialer skal foregå over arbejdsområderne. Reklame- og informationsskilte Der må ikke opsættes reklame- og informationsskilte samt flag ud over de af tilsynet fastsatte. 3.2 Arbejdsplads Ved anstillingsplads forstås den i AAB afsnit 3.2. anførte definition på arbejdsplads. Entreprenøren er frit stillet med hensyn til indretning af anstillingspladsen, herunder placering af mandskabsskure. En plan herfor skal fremsendes for tilsynets bemærkninger inden etableringen. SIDE 33 af 91 SAB – Arbejdsplads - Grobshulevej, jord og belægning På områderne, hvor der indrettes anstillingsplads, afrømmes overjord (muld). Arealer der benyttes til færdsel, parkering, affaldshåndtering, forarbejdning m.m. forsynes med midlertidig belægning efter entreprenørens valg, dog mindst med 200 mm kørestabilt grus. Ved afrigning af anstillingspladserne fjernes de etablerede byggepladsforanstaltninger, og arealet retableres efter bestemmelserne i SAB - Jordarbejder. Entreprenøren sørger selv for de nødvendige mandskabsvogne, skure, containere mv. til materiel, materialer og personale med de velfærdsfaciliteter og det udstyr, som kræves iht. de af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet - stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Det påhviler entreprenøren at overholde nævnte bestemmelser samt Arbejdsmiljøloven i øvrigt vedrørende anstillingspladser og arbejdsområdernes indretning og drift. Entreprenøren sørger for alle myndighedstilladelser, herunder byggetilladelser i forbindelse med etablering af alle midlertidige installationer og faciliteter samt for afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer og områder efter endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen. Entreprenøren sørger for, at områder, der er stillet til entreprenørens rådighed under hele entreprisens gennemførelse, holdes i ryddelig stand og renholdes. Affald, emballage og lign. må ikke henligge på arbejdsområdet, men opbevares og fjernes af entreprenøren. Orienteringsbelysning på anstillingspladsen og arbejdsområderne afskærmes og orienteres, så omgivelserne ikke generes, og slukkes ved arbejdes ophør. For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser henvises der til DS 476 "Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser". Entreprenøren træffer selv foranstaltninger til modvirkning af tyveri og hærværk, herunder opsætning af hegn. Evt. tyveri, skader og hærværk af enhver art er bygherren uvedkommende. Entreprenøren skal i forbindelse med byggepladsen stille følgende til rådighed for bygherren: Mødelokale: Entreprenøren skal vederlagsfrit stille nærtliggende aflåseligt mødelokale til rådighed for tilsynets møder, herunder byggemøder. Mødelokalet skal være møbleret med mødefaciliteter (mødeborde, stole, whiteboard-tavle) til 10 personer. 3.3 Adgangsveje Som adgangsveje skal benyttes: Kongshusvej Trinesvej Snærildvej Grobshulevej Entreprenørens adgang til arbejdsområdet skal uden for arbejdstiden være afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holdes afspærrede, så uvedkommende færdsel hindres. Eventuel tilkørsel af materialer ad andre veje kan kun ske efter aftale med tilsynet. Entreprenørens adgang til arbejdsområdet skal uden for arbejdstid være effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holdes afspærrede, så uvedkommende færdsel hindres. SIDE 34 af 91 SAB – Arbejdsplads - Grobshulevej, jord og belægning Etablering af ind- og udkørselsforhold for adgangsveje til offentlig vej og midlertidig lukning af veje skal aftales med vejmyndighed. Følgende skal have adgang til/kan benytte entreprenørens adgangsveje uden vedligeholdspligt: Tilsynet Beredskab Ledningsejere af enhver art Arbejdstilsynet Miljømyndigheder Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af arbejdsvejen(e) til opretholdelse af dens/deres farbarhed påhviler entreprenøren. 3.4 Aflevering af arbejdsområder, arbejdsarealer og adgangsveje Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning udbedre forvoldte skader. 4. Færdselsregulerende foranstaltninger I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber: Trafikområde: Område under vejmyndighedens ansvar, hvor trafikken færdes og færdselsloven gælder. Bevægeligt vejarbejde: Kontinuerligt kørende arbejdssted og arbejdssted af kortere varighed (maksimalt 1 arbejdsdag på samme sted for samme delaktivitet). Ubeskyttet arbejde: Arbejde hvor vejarbejderen i forhold til vejtrafikken er ubeskyttet indenfor arbejdsstedet. Maskinelt arbejde og arbejde bag beskyttelsesmodul betragtes ikke som ubeskyttet arbejde. Vejarbejderen bærer personlige værnemidler som f.eks. sikkerhedsvest. Maskinelt arbejde: Arbejde hvor arbejderen er chauffør eller passager i en maskine eller et køretøj. Beskyttelsesmodul: Er en tung genstand, maskine eller køretøj eller anden særlig sikkerhedsforanstaltning, som vejarbejderen er i læ af for trafikken og som anvendes til beskyttelse af vejarbejderen mod påkørsel af vejtrafikken. Trafikomlægning: Ved ”trafikomlægning” skal forstås omlægning til reducerede kørespor eller flytning af kørespor. 4.1 Alment Arbejdet omfatter udarbejdelse af trafikafviklingsplaner, der skal godkendes af Odder Kommune, levering, opstilling, flytning, kontrol, drift, vedligehold og fjernelse af afspærringer og afmærkning. Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i ”Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm.” i gældende udgave. SIDE 35 af 91 SAB – Arbejdsplads - Grobshulevej, jord og belægning Ved færdselsregulerende foranstaltninger forstås de foranstaltninger, der af entreprenøren udføres på vejarealer for den almindelige trafikafvikling, herunder foranstaltninger for trafiksikkerhed og markering af grænse eller længdeafspærring mellem arbejdsområder og trafikområder. Eventuelle supplerende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger til ovenævnte bl.a. beskyttelsesmodul begrundet i entreprenørens metodevalg skal vælges og placeres på en sådan måde at trafiksikkerheden for vejtrafikken ikke forringes. Trafikområder administreres af pågældende Odder Kommune der også forestår den almindelige drift og vedligehold inklusive beredskabsopgaver og vinterforanstaltninger i forbindelse med den offentlige trafik. Nærværende entreprenør forestår den almindelige drift og vedligehold af de trafikforanstaltninger, der etableres i entreprisen. 5. Ledninger Af de i SB ad § 2 stk. 2 anførte dokumenter fremgår, hvilke ledninger inden for arbejdsområdet bygherren har kendskab til. Entreprenøren skal ved entreprisens opstart søge LER om opdaterede ledningsoplysninger. Det understreges, at de på ledningsplanernes viste placeringer alene er til orientering. Anførte ledningstracéer kan omfatte flere typer og antal ledninger og kabler. Ledningsejerne skal påvise deres ledninger og kabler, før entreprenøren begynder at arbejde i det pågældende område. Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende ledninger eller kabler, gives besked til ledningsejerne såvel som til tilsynet. Blotlægges ikke kendte ledninger ved anlægsarbejdet orienteres ledningsejere og tilsynet. Bygherren har kendskab til følgende eksisterende ledninger indenfor arbejdsområdet: Højspændingsledninger Lavspændingsledninger Telefonledninger Gasledninger Vandledninger Kloakledninger Vejafvandingsledninger Bredbåndskabler Alt som vist på ledningsplaner. Kabelflytninger må ikke foretages i frostvejr, og ledningsejerne betinger sig 1 måneds varsel. Nøjagtig ledningsplacering fastlægges ved håndgravning. Arbejdskørsel over ledninger må først ske efter, at der er truffet aftale med tilsynet om forholdsregler til beskyttelse af disse ledninger. SIDE 36 af 91 SAB – Arbejdsplads - Grobshulevej, jord og belægning Såfremt der sker skade på ledninger, hvis tilstedeværelse ikke på forhånd er oplyst, vil betalingsspørgsmålet skulle afklares mellem entreprenør og ledningsejer. 5.1 Verifikation af eksisterende ledninger Når ledningsejerens påvisning har fundet sted, blotlægger entreprenøren ved håndgravning alle eksisterende ledninger og kabler, som berøres af arbejdet og som bevares under arbejdets gennemførelse, inden der maskingraves på stedet. De af ledningsejerne opstillede betingelser for at arbejde i nærheden af ledningerne overholdes. Såfremt eksisterende ledninger ikke findes i forbindelse med frigravningen, underrettes tilsynet samt ledningsejerne, og entreprenøren fortsætter arbejdet efter ledningsejernes og tilsynets anvisninger. Såfremt der under gravning findes ledninger eller kabler, som ikke fremgår af de indhentede oplysninger, underrettes tilsynet. Disse ledninger registreres og indmåles (x, y, z). 5.2 Sikring Entreprenøren udarbejder arbejdstegninger for interimskonstruktioner eller -foranstaltninger, som skal sikre, at ledninger og kabler ikke lider overlast. Ved undergravning af eksisterende ledningsanlæg afstives den fritliggende installation mod brud og beskyttes mod beskadigelse under arbejdets udførelse. Den påtænkte afstivnings- eller sikringsmetode forelægges ledningsejer samt tilsynet og accepteres af disse, inden arbejdet påbegyndes. Afhængig af hvorledes entreprenøren vælger at tilrettelægge anlægsarbejdet, kan det være nødvendigt at udlægge køreplader til beskyttelse af ledninger og kabler mod overlast fra spunsningsudstyr og kørsel med maskiner med stort akseltryk. Den pågældende beskyttelse skal udføres efter nærmere aftale med tilsynet. 5.3 Døde ledninger Døde ledninger opgraves, frasorteres den opgravede jord og bortskaffes i det omfang, de er til gene for efterfølgende arbejder jf. SAB - Jordarbejder. Det bemærkes, at der i ledningsprotokollen kan være angivet enkelte døde kabler/ledninger, som kan fjernes. Inden opgravning skabes vished om, at ledningen/kablet virkelig er død/dødt. Døde ledninger og kabler, der skal opgraves og bortskaffes, omfatter primært: 6. Annullerede el- og tele-/signalkabler. Laboratoriefaciliteter Ikke foreskrevne (men af tilsynet forlangte) prøver betales af bygherren, dersom prøveresultaterne falder inden for de anførte krav. I modsat fald betales prøven af entreprenøren. Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøveanstalter som angivet i SAB samt AAB. De til kontrol af jord, grus og asfalt krævede forsøg kan tillades udført på et laboratorium, som er underlagt en anerkendt kontrolanordning. Prøvningen udføres i henhold til de fremlagte prøveforskrifter, jf. det i SB ad § 2 stk. 2 angivne materiale. SIDE 37 af 91 SAB – Arbejdsplads - Grobshulevej, jord og belægning Umiddelbart efter prøvernes udførelse skal forsøgsresultaterne afleveres. Alle prøver vedrørende forurenede materialer, herunder forurenet jord, udføres af eksternt laboratorium akkrediteret til de relevante analyser. 7. Miljøforhold 7.1 Alment Entreprenøren skal minimum 15 arbejdsdage før iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte foranstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv., advisere tilsynet om, hvilke naboer, der forventes berørt af generne. Dette aftales nærmere med tilsynet 7.3 Vibrationsskader og vibrationsgener Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af vibrationsskader og gener, herunder etablering af vibrationsdæmpende foranstaltninger for kritiske arbejder samt metoder og udstyr for måling af vibrationer. Entreprenøren skal inden arbejde med maskiner påbegyndes gennemfotografere ejendomme, der ligger inden for en afstand af 50 m fra arbejdsområdet. Kopi af fotografierne afleveres til tilsynet. For at sikre omkringliggende bygninger/bygningsvarker mod vibrationsskader ma den maksimale svingningshastighed pa bygninger ikke overstige de maksimalt tilladelige vibrationsgrænser anvist i den tyske norm DIN 4150 “Erschutterung im Bauwesen Teil 3, Feb. 1999”. I bolignære områder må arbejder, som medfører vibrationsgener, kun gennemføres i dagtimerne, dvs. i tidsrummet mandag - fredag kl. 07.00-18.00. For vibrationskritiske arbejder, hvor der er risiko for overskridelse af kravene, skal entreprenøren efter aftale med bygherren udføre vibrationsmålinger på fundamenter og i boligenheder i omkringliggende bygninger. Bygherren skal have mulighed for at følge vibrationsmålingerne. Vibrationsmålinger, der anvendes som dokumentation for opfyldelse af kravene, skal udføres af entreprenøren med udstyr kalibreret af anerkendt laboratorium. Kalibreringen skal ske inden for et halvt år før målingernes udførelse. Måling af vibrationer på bygninger skal ske i henhold til DIN 4150. Entreprenøren skal rapportere vibrationsmålinger til bygherren senest 3 arbejdsdage efter udførelsen. Såfremt vibrationsmålingerne viser, at stillede krav ikke er opfyldt, skal entreprenøren iværksætte nødvendige foranstaltninger til imødegåelse heraf. SIDE 38 af 91 SAB – Arbejdsplads - Grobshulevej, jord og belægning 7.4 Støvgener Der må ikke spredes støv fra arbejdsområder, så der forekommer synligt støv i luften uden for arbejdsområdernes afgrænsning. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener forebygges. Såfremt der på trods heraf opstår støvgener, skal entreprenøren bekæmpe disse. Dette kan eventuelt ske ved valg af på- og aflæsningsmetoder, der begrænser emission af støv, planlægning af arbejdstidspunkter samt vanding. Såfremt det planlægges at anvende vand fra naturlige recipienter (sø eller å) til begrænsning af støvgener, skal kommunen forinden ansøges om tilladelse. 7.6 Forurening af tilstødende veje og konstruktioner Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder broer, autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger m.v., ikke tilsmudses unødvendigt under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal hurtigst muligt fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes af tilsynet. Brønde og riste med flydende karm, som entreprenøren i forbindelse med belægningsarbejdet har håndteret, skal oprenses for nedfaldne materialer. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke metoder og udstyr der påtænkes anvendt ved rengøring af køretøjer og ved renholdelse af eksisterende og nye vejarealer samt vejudstyr, samt ved bekæmpelse af støvgener. Materialetransport til og fra arbejdsområder og anstillingspladser planlægges og udføres på en måde, så tilsmudsning af offentlig vej reduceres mest muligt. 7.8 Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening I umiddelbar nærhed af entrepriseområdet forefindes arealer, hvor der gælder særlige krav til beskyttelse Entreprenøren skal ved etablering af nødvendige slamfang, afværgegrøfter, bundfældningsbassiner og olie- og flydespærringer sikre, at der ikke sker forurening af vandløb eller lukkede ledninger med opslemmet jord, okker, cementslam, oliespild, emulsion eller andre giftige stoffer. Afværgeforanstaltninger skal benyttes i et omfang, som hindrer en synlig og målbar forurening. For områder, hvor overfladevandet indeholder opslemmet ler, skal udledningen reduceres til et minimum f.eks. ved udledning gennem et halmfilter eller ved udledning til nedsivning I forbindelse med udførelse af afvandingsarbejder og eventuelle grundvandssænkninger skal udledningen til recipienter tilrettelægges således, at lettere forurenet vand føres til separate bundfældningsbassiner og ledes gennem filtre inden udledning til recipient. Ved midlertidige grundvandssænkninger eller tørholdelse af udgravninger i nærheden af arealer med konstateret mobil forurening (f.eks. oliekomponenter), skal kommunen kontaktes for afklaring af de nærmere vilkår i forbindelse med bortledning af vandet. SIDE 39 af 91 SAB – Arbejdsplads - Grobshulevej, jord og belægning Til sikring mod forurening ved lækager m.v. skal entreprenøren under alle faste tanke/beholdere med brændstof, olie, kølervæske o. lign. etablere spildbakker med størrelse svarende til mængde af indholdet af den største aktuelle beholder kan tilbageholdes. Mobile tanke skal være placeret på tætte spildbakker og skal så vidt muligt placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, ikke mindre end 300 meter fra almene vandværker og ikke mindre end 50 m fra private drikkevandsboringer. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes til sikring af recipienter. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den overvågning og opfølgning, der vil finde sted. 8. Geotekniske, hydrologiske og miljøtekniske undersøgelser Filtersatte boringer (boringer med pejlerør) udført i forbindelse med de geotekniske og miljøtekniske undersøgelser skal afproppes. Afpropning foretages efter nærmere aftale med tilsynet. De filtersatte geotekniske boringer fremgår af ”Geoteknisk Rapport”. Afpropning foretages i henhold til ”Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land” (BEK nr. 1000) af 26/7/2007 med ændring (BEK nr. 336) af 25/03/2010, og efter nærmere aftale med tilsynet. SIDE 40 af 91 SAB – Jordarbejder - Grobshulevej, jord og belægning Jordarbejder Supplerende bestemmelser til AAB – Jordarbejder 1. Alment Jordarbejdets omfang og placering fremgår af tegningsbilaget og omfatter afgravning og indbygning i alle veje, stier, rabatter osv. inden for entreprisen. Entreprenøren skal afrømme vejkassen for den eksisterende Grobshulevej, og entreprenøren skal inden arbejdet igangsættes fremlægge en plan for, hvorledes genanvendelige materialer fra vejkassen anvendes i de nye veje og i hvilket omfang materialerne bortskaffes. Det skal dog pointeres, at al rabatmuld skal lægges i depot og genudlægges som rabatmuld på den nye vej. Hvis en dimensionering som følge af målte E-moduler på planum giver anledning til at øge eller reducere belægningstykkelsen, vil dette ske i bundsikringslaget, idet koblingshøjden forøges eller reduceres i nødvendigt omfang. 2. Forberedende arbejder 2.2 Rydning 2.2.1 Alment Rydning foretages på fremtidigt vejareal og på midlertidigt eksproprierede arealer. Under rydningen hører også: Høst af eventuelle afgrøder, såfremt ejeren ikke selv ønsker at høste det. Fjernelse af plantestens- og knækflisemure, stensætninger, hegn og plankeværk af enhver art samt fundamenter for disse i det omfang, fjernelse ikke sker af ejerne. Inden rydning af hække, træer og læhegn skal der være truffet aftale med tilsynet herom. Entreprenøren skal særligt være opmærksom på, at enkelte træer omkring Grobshule Bæk kan indeholde reder for flagermus, der er beskyttet og derfor ikke må fældes i yngleperioden – st. 2.450-2.550. Autoværn Arbejdet omfatter nedtagning af autoværn inkl. fundamenter og bortskaffelse til godkendt modtager. Øvrigt vejudstyr - kantpæle, tavler m.v. Arbejdet omfatter nedtagning af vejudstyr inkl. fundamenter og henstilling i depot til genanvendelse i projektet. Det påhviler entreprenøren at bekæmpe kæmpe bjørneklo i henhold til Odder kommunes indsatsplan. Indsatsplanen kan ses på kommunens hjemmeside – www.oddernettet.dk. SIDE 41 af 91 SAB – Jordarbejder - Grobshulevej, jord og belægning Det påhviler entreprenøren at bekæmpe flyvehavre i henhold til gældende lov (Bekendtgørelse om flyvehavre BEK nr. 891 af 26/8 2004). På arbejdsarealer skal rydning af beplantning begrænses. Beplantning må derfor ikke ryddes på arbejdsarealer før det er aftalt med tilsynet. 2.2.3 Udførelse For midlertidigt inddragede arealer aftales rydningens omfang med tilsynet, og rydningen må først udføres, når arbejdets fremdrift kræver det. Dvs. at rydningen foretages afsnitsvis. Træer og buske må kun ryddes, hvor det af hensyn til arbejdets udførelse er strengt nødvendigt. Træstød bortskaffes til godkendt modtageplads. 2.4 Opbrydning og optagning af belægninger 2.4.1 Alment Befæstelser Arbejdet omfatter opbrydning, optagning og bortskaffelse eller genanvendelse af asfaltbelægninger og en del af de underliggende ubundne bærelag. Asfaltbelægningen på Snærildvej, Trinesvej og Grobshulevej må knuses og genanvendes som bundsikring på ny Grobshulevej og stabilt grus og bundsikring må genanvendes som råjord i de nye veje. Befæstelser på de offentlige veje består normalt af asfalt på ubundne bærelag. Samlet tykkelse skønnes til 0,5 – 0,8 m, heraf 0,15 – 0,25 m asfalt på Kongshusvej og 0,10 – 0,15 m på øvrige veje. Uden for fremtidigt vejareal skal de ubundne vejbelægninger opbrydes. Efter opbrydning af asfalt og ubundne bærelag på eksisterende veje skal tilsynet, inden der retableres med muld, have mulighed for at analysere forureningsgraden af tilbagebleven planum. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før opbrydningen af asfalten og ubundne bærelag informere tilsynet herom. Entreprenøren kan tidligst retablere med muld 10 arbejdsdage efter, at prøven er udtaget. Afstribning Fjernelse af afstribning, hvor der ikke pålægges nyt slidlag, skal udføres med planfræser, således at overfladen beskadiges mindst muligt. Asfaltfræsning Ved tilslutning til eksisterende belægninger skal der udføres fortanding ved fræsning. Asfaltskæring Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægning i forbindelse med opbrydning af asfaltarealer. SIDE 42 af 91 SAB – Jordarbejder - Grobshulevej, jord og belægning Rillefræsning Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægninger i forbindelse med tilslutning til eksisterende belægninger og i forbindelse med opbrydning af asfaltbelægninger. Alle grænser for opbrydning af eksisterende kørebanebelægninger skal rillefræses/kantskæres. 2.4.3 Udførelse Asfalt, betonrester, sløjfede ledninger og kabler m.m. genanvendes eller bortskaffes ved entreprenørens foranstaltning. På anmodning fra tilsynet skal entreprenøren udlevere dokumentation på lovlig bortskaffelse af affald. Opbrydning af ubundne vejmaterialer uden for vejareal skal udføres på en sådan måde, at den opbrudte vej efter muldudlægning er i plan med det omliggende terræn. Området skal efter muldudlægning fremstå som en jævn, harmonisk flade. Dette medfører, at dele af dæmninger skal bortgraves, eller at jordmaterialer skal tilføres. 3. Muldjords- og blødbundsarbejder 3.1 Muldjord 3.1.1 Alment Afrømning Arbejdet omfatter afrømning af muld: a) Inden for vejanlæggenes fremtidige skråningsfod og -top b) Inden for regnvandsbassinernes fremtidige skråningstop c) I områder med dyrkningsskråninger d) I områder med humusrig muld og tykke muldlag e) I udsætningsområder Muldafrømning inden for vejskel er medregnet i tilbudslisten som afgravning af rabatjord og områdemuld. Behandling af rabatjord og områdemuld er beskrevet i afsnit 7. Muld, der afrømmes på midlertidige arbejdsarealer, som senere skal muldbeklædes, skal deponeres og genudlægges indenfor samme ejendom. Der afrømmes muld i min. 0,30 m's tykkelse, hvis ikke andet fremgår af de geotekniske rapporter. Den afrømmede muld må ikke anvendes som indbygningsjord og indgår derfor ikke i råjordsdisponeringen. Der regnes ikke med muldafrømning i blødbundsområder, idet denne mængde medregnes som blødbund. Entreprenøren kan etablere mulddepoter i maks. 2,5 m’s højde på de midlertidigt eksproprierede arealer efter nærmere aftale med tilsynet. Depoterne må ikke hindre overfladeafstrømningen på de tilstødende arealer. Der må ikke køres med entreprenørmaskiner i mulddepoter. Muld afrømmet fra vejareal og øvrig muld skal holdes adskilt, således, at muld fra vejareal genudlægges på fremtidig vejareal. Mellemdeponering af muld skal ske på aflagt vejareal eller på kommende vejareal. SIDE 43 af 91 SAB – Jordarbejder - Grobshulevej, jord og belægning Tørvepræget muld udsættes. Den muld, som kan benyttes, skal anvendes til muldbeklædning af nedennævnte områder. Udlægning Arbejdet omfatter udlægning af muldjord på følgende arealer: a) rabatter, banketter og trug, t=0,10m b) skråninger, t=0,10m c) opbrudte veje, t=0,50m d) udsætningsområder, t=0,30m e) midterø, t=0,30m Beliggenheden af ovennævnte arealer fremgår af tegningsbilaget. Muld, der udlægges på afrømmet vejareal, skal være rent. Overskydende muld udlægges på afrømmet vejareal efter aftale med tilsyn. Ved beregning af muldbehov er de teoretisk beregnede mængder tillagt 50% til komprimering, spild m.v. Udsætning af muld må ikke finde sted, før der er sikkerhed for at det beregnede muldbehov er til rådighed til udlægning af muld på øvrige arealer. Rødder, træstød og lignende samt sten større end 0,06 m skal fjernes fra den udlagte muld. 3.1.3 Udførelse Før udlægning af muld skal arealerne under c) grubes i en dybde af min. 0,80 m og med en afstand af maks. 0,60 m og i to retninger vinkelret på hinanden. Derefter pløjes og harves arealerne, og de herved fremkomne sten, træstød og lignende skal fjernes, så jorden afleveres i dyrkningsmæssig stand og fri for ukrudt. 3.2 Blødbundsarbejder 3.2.1 Alment Der er i projektet ikke kendskab til områder med blødbund. Der kan dog forekomme mindre områder med blødbund til udskiftning, hvorfor der i TBL er medtaget skønnede mængder. Ved en eventuel udskiftning af blødbund godkendes udstrækningen af blødbundsudskiftningen af tilsynet inden arbejdet påbegyndes og igen inden opfyldning med friktionsmateriale. 4. Tørholdelse 4.1 Afværgeforanstaltninger Det er entreprenørens ansvar, at de projekterede regnvandsbassiner er etableret, før det egentlige jordarbejde påbegyndes. Afværgegrøfter skal udføres mellem arbejdsområdet, herunder også eventuelle interimsveje, og vandløb, og de gives afløb til regnvandsbassiner eller bundfældningsbassiner. SIDE 44 af 91 SAB – Jordarbejder - Grobshulevej, jord og belægning Jordvolde omkring bassiner skal opbygges som indbygget jord, dvs. komprimeres. Afløb fra bassinerne skal være kontrollerede afløb, dvs. rørledninger af en passende dimension, således at opholdstiden bliver længst mulig. Foran hvert afløbsrør skal etableres et filter, f.eks. ved hjælp af halmballer. Behovet for afværgeforanstaltninger vil være afhængigt af, hvorledes jordarbejdet tilrettelægges. Omfanget af foranstaltninger skal aftales med tilsynet for hvert enkelt vandløb. Midlertidige vandløbsforlægninger sikres i nødvendigt omfang mod erosion med geotekstil pålagt håndsten. Omfanget aftales med tilsynet. Afværgeforanstaltningerne skal være fuldt funktionsdygtige til enhver tid (dvs. også i tørvejrssituationer). Entreprenøren skal føre tilsyn med afværgeforanstaltningerne og skal i øvrigt til enhver tid sørge for at have maskiner og mandskab i beredskab, således at afværgeforanstaltningerne kan forbedres/udbygges/repareres i tilfælde af pludseligt opståede regnskyl. Nærmere beskrivelse af midlertidig afvanding er beskrevet i SAB - Afvanding. Entreprenøren skal være opmærksom på, at der ved Grobshule Bæk er højt grundvandsspejl, hvorfor det må forventes, at der kan blive behov for bortledning af grundvand ved afgravning i området omkring bækken. Det gælder bl.a. vandløbsforlægningen, etablering af vandløbs underføringen og etablering af regnvandsbassinet. 5. Råjordsarbejder Afgravning og indbygning henholdsvis udsætning fremgår af TBL. Overskudsjord fra ledningsanlæg indgår ikke i jorddisponeringen. 5.1 Afgravning 5.1.1 Alment Arbejdet omfatter afgravning af materialer fra opbrudte veje, ny vejtracé og regnvandsbassiner. 5.1.2 Materialer For oplysninger vedrørende generelle og specifikke forhold omkring jordarts-beskrivelser og anbefalinger om arbejdets udførelse henvises til Geoteknisk Rapport. 5.1.3 Udførelse Generelt Placeringen af afgravnings- og påfyldningsvolumener for fremgår af længdeprofiler og 3D modellen. SIDE 45 af 91 SAB – Jordarbejder - Grobshulevej, jord og belægning Afgravningsarbejdet skal udføres fra lavere- mod højere liggende områder, således at permeable lag, vandlommer og overfladevand afdrænes. På strækninger med højtstående grundvandsspejl og stærkt udblødningsfarlige materialer i planum skal udblødning af planum imødegås ved at etablere byggedræn fra et afgravningsniveau beliggende 0,5 à 1,0 m over planum, og færdigudgravning til planum udføres først, når afdræningen er effektiv. I afgravningsområderne er færdsel på råjordsplanum ikke tilladt, og arbejdet skal tilrettelægges, så bundsikring udlægges i takt med etablering af råjordsplanum. Entreprenøren skal påregne, at afgravede materialer skal sorteres således, at man overalt anvender de bedst egnede materialer til indbygning. En del af friktionsmaterialerne, affræset asfalt og evt. opbrudt beton fra opbrudte veje kan benyttes som bundsikring og skal derfor afgraves, fræses og opbrydes med omhu for at undgå opblanding med råjord eller lignende. Omfang aftales med tilsynet. 5.2 Indbygning 5.2.1 Alment Arbejdet omfatter indbygning af råjord fra afgravningsstrækningerne samt levering og indbygning af friktionsfyld, indbygningsegnet råjord. Arbejdet omfatter levering og indbygning af en fiktiv mængde friktionsjord til udskiftning af dårlig råjordsplanum. Mængden indgår ikke i jorddisponeringen og kommer kun til anvendelse efter tilsynets anvisning. Overskud af jord fra ledningsrender og drængrave må anvendes til indbygning, i det omfang de er egnede. Mængderne indgår ikke i jorddisponeringen. 5.2.2 Materialer Den leverede råjord skal have en sådan kvalitet, at den kan indbygges konditionsmæssigt uden forudgående nedtørring. Sandmaterialer med et passende vandindhold samt kalkholdigt moræneler, hvor forskellen mellem naturligt og optimalt vandindhold, wnat – wopt, højst er 3-4%, vil umiddelbart kunne accepteres. 5.2.3 Udførelse Placeringen af indbygnings- og udsætningsvolumenerne for alle veje og stier fremgår af længdeprofiler. Ved indbygning af råjord i vejdæmninger er der regnet med en påfyldningskoefficient på 1,2. I de geotekniske rapporter er en del af råjorden betegnet betinget anvendelig eller uanvendelig/betinget anvendelig. Selv om en del af denne råjord er påregnet udsat, skal denne for at minimere jordarbejdet forsøges indbygget. Entreprenøren skal ved en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder planlægning af store tiparealer, ind- SIDE 46 af 91 SAB – Jordarbejder - Grobshulevej, jord og belægning bygge jordarterne i den bedste del af sommerperioden og skal endvidere påregne udluftning af tiparealer ved pløjning af denne del af råjorden. Udluftning berettiger ikke til ekstrabetaling. Ved højtstående vandspejl må en stor del af terrænet under påfyldningsdæmningerne karakteriseres som udblødningsfarligt. I disse områder skal færdsel på terrænet derfor begrænses mest muligt, og opbygningen af den nederste del af dæmningen bør fortrinsvis udføres i tørre perioder. Ved indbygning af afrømmede vejkassematerialer skal disse materialer fortrinsvist indbygges som det øverste lag - lige under bundsikringen. Ved indbygning af friktionsmaterialer på lerede og stærkt siltede materialer skal det underliggende lag udføres reguleret og med tværfald på mindst 100 ‰. Eventuelle lag af friktionsjord skal føres til dæmningens yderside i faldretningen. Dæmningers øverste 0,50 m skal strækningsvis være udført i samme materiale. Udpræget frostfarlige materialer må ikke indbygges nærmere end 1,2 m fra færdigvej. 5.2.4 Kontrol Hvert lag og hver dagsproduktion, dog maks. 1500 m3 indbygget jord, udgør et kontrolafsnit for sig. Ligeledes udgør et sammenhængende planum i afgravning, dog maks. 2500 2 m et kontrolafsnit. 5.4 Udsætning 5.4.1 Alment Råjordsarbejdet omfatter udsætning af afgravningsmaterialer, som af geotekniske årsager ikke kan anvendes til indbygning i de fremtidige vejdæmninger, eller som er et overskud i projektet. Udsætningsmængderne er baseret på de geotekniske oplysninger om jordbundsforholdene. Der er regnet med, at 25 % af den afgravede jord skal udsættes. Ved udsætning af råjord er der regnet med en påfyldningskoefficient på 1,0. Ved udsætning af tørv skal entreprenøren påregne, at områderne skal opfyldes i flere arbejdsgange, idet tørven forventes at sætte sig lidt over tid. I de angivne mængder er derfor indregnet en påfyldningskoefficient på 1,5. 5.4.3 Udførelse Der er ikke udpeget udsætningsområder langs Grobshulevej. Udsætningsområder aftales med tilsyn og lodsejere. Der er i TBL taget udgangspunkt i, at halvdelen af udsætningsjorden udsættes indenfor arbejdsområdet, mens den anden halvdel bortskaffes af entreprenøren på lovlig vis. Al bortskaffelse skal godkendes af Odder kommune. SIDE 47 af 91 SAB – Jordarbejder - Grobshulevej, jord og belægning Udsætningsmuld og overskudsmuld skal fordeles på udsætningsområdet. Organiske udsætningsmaterialer skal lægges øverst i udsætningsområder. For udsætningsarealer, der senere skal anvendes til landbrugsformål eller beplantning, gælder følgende: 5.4.4 Udsætning af råjorden skal tilrettelægges således, at kørsel med hjulkøretøjer på allerede udsat jord og underlaget herfor reduceres til det strengt nødvendige, og at udsætningsmængderne reguleres således, at der etableres naturlig vandafledning uden lave områder med mulighed for vandansamlinger. Den udsatte jord skal normalt reguleres med anlæg fladere end 1:10 mod tilstødende arealer og i øvrigt efter aftale med tilsynet, og det skal ske i takt med udsætningen, således at jorden reguleres med mindst muligt vandindhold. Reguleringen udføres med swamdozer eller lignende. Der må ikke findes sten større end 120 mm i de øverste 2,0 m under færdigreguleret råjordsoverflade i udsætningsområderne. Reguleringen af udsætningsjord afsluttes som angivet i pkt. 3.1. Kontrol Entreprenøren afleverer inden muldudlægning et nivellement af udsætningsområderne efter nærmere aftale med tilsynet. 5.5 Anvendelse af stabiliserende foranstaltninger Kalkstabilisering og/eller kalk- og cementstabilisering er beskrevet i SAB - Kalkstabilisering. 6. Græssåning 6.1 Græs 6.1.1 Alment Alle skråninger (ekskl. dyrkningsskråninger), regnvandsbassiner, vandløb, rabatter, banketter og trug skal tilsås med græs. 6.1.2 Materialer Der skal anvendes en frøblanding bestående af: Rødsvingel med korte udløbere (Festuca rubra Litoralis) Rødsvingel uden udløbere (Festuca rubra commutata) Stivbladet svingel (Festuca Durinscula) Krybende hvene (Agrostis stolonifera) Alm. hvene (Agrostis Tenuis Sibth.) Italiensk rajgræs (Lolium multiflorum) 2 Der udsås 1,5 kg af ovennævnte frøblanding pr. 100 m . 35% 25% 20% 5% 5% 10% SIDE 48 af 91 SAB – Jordarbejder - Grobshulevej, jord og belægning Det bemærkes, at der i ovennævnte frøblanding med undtagelse af alm. Hvene og italiensk rajgræs kun anerkendes græssorter, som af Plantedirektoratet, afdeling for sortsprøvning, er anerkendt til plænebrug. For alm. Hvene og italiensk rajgræs gælder, at de skal stå på den seneste udgave af Plantedirektoratets eller EU’s officielle sortliste. 6.1.3 Udførelse Græssåning skal udføres etapevis ved sprøjtning så tidligt som muligt, fortrinsvis i perioden ultimo maj – ultimo oktober. 2 Sammen med udsåning skal der tilføres 3 kg NPK 21-3-10 gødning pr. 100 m . For at sikre fastholdelse af græsfrøene til underlaget skal der endvidere tilsættes cellulose/papir. 2-3 uger før græssåning foretages fornøden ukrudtsbekæmpelse. Ukrudtsplanter højere end 0,05 - 0,10 m slås af og fjernes før græssåning. 6.1.4 Kontrol Frøblanding skal dokumenteres ved følgesedler med angivelse af blandingsforhold. 7. Håndtering af forurenet jord 7.1 Alment Arbejdet omfatter håndtering af forurenet jord inden for eksisterende vejareal. Følgende eksisterende veje indgår i arbejdet: Kongshusvej, Trinesvej, Grobshulevej, Ulvskovvej, Skovlystvej, Snærildvej og Vesterskovvej Alt forurenet jord håndteres i henhold til ”Plan for håndtering af forurenet jord”. Med hensyn til den entreprenørmæssige håndtering af materialerne (afgravning, transport, indbygning, komprimering, udtørring m.m.) henvises til de relevante anvisninger under afsnit 3 og 5. Entreprenøren skal sørge for at holde afgravet forurenet jord adskilt fra øvrige afgravningsmængder. SIDE 49 af 91 SAB – Jordarbejder - Grobshulevej, jord og belægning Definitioner Rabatjord er defineret som øverste jordlag inden for eksisterende vejareal ekskl. de belagte arealer. Tykkelsen er pr. definition 0,30 m på rabatter og 0,15 m på skråninger. Rabatjorden indenfor en af afstand af 1,0 m fra kørebanekanten benævnes særlig rabatjord og håndteres særskilt, mens den øvrige rabatjord benævnes almindelig rabatjord. Vejkassematerialer er ubundne materialer i vejkassen. Sedimenter er aflejrede materialer i eksisterende regnvandsbassiner. Vejjord er defineret som jord under rabatjord, vejkassematerialer og sedimenter. Områdemuld er defineret som de øverste 0,30 m humusholdige materialer på områdeklassificerede (byzone-) arealer. Områdegrus er defineret som friktionsmaterialer i belægninger og lignende på områdeklassificerede (byzone-) arealer. Områdejord er defineret som jord under områdemuld og områdegrus. Punktkilder er afgrænsede lokaliteter med en konstateret særlig forurening. 7.2 Afrømnings- og afgravningsmængder Mængder, der skal afrømmes er angivet i tilbudslisten. 7.3 Genplaceringslokaliteter Entreprenøren skal påregne, at de angivne mængder i tilbudslisten skal genplaceres inden for projektet. Jordpartier, der ikke kan indbygges direkte, skal udlægges på 0,1 m sand eller på fastbelægning. SIDE 50 af 91 SAB – Afvanding - Grobshulevej, jord og belægning Afvanding Supplerende bestemmelser til AAB – Afvanding. 1. Alment 1.1 Omfang Entreprisen omfatter følgende afvandingsarbejder: Etablering af regnvandssystem med hovedledninger, stikledninger, samlebrønde, nedløbsbrønde, trugbrønde og drænledninger. Etablering af regnvandsbassiner, regulering samt tilslutning til recipient. Omlægning af afskærende markdræn. Omlægning af vandløb indeholdende 2 vandløbsunderføringer. Placeringen af eksisterende afløbsledninger og dræn er i de fleste tilfælde hentet fra gamle drænkort og kan derfor kun i få tilfælde påvises. Entreprenøren har derfor pligt til at underrette tilsynet om alle påtrufne, eksisterende ledninger, brønde og bygværker, både i og uden for vejareal. Entreprenøren skal straks efter arbejdets overdragelse udarbejde en liste til tilsynet for valg af produkter som rør, brøndgods, støbejern m.v., som ønskes anvendt i entreprisen. Listen skal udarbejdes i henhold til paradigme, som udleveres af tilsynet. Listen bruges som dokumentation for, at de valgte produkter opfylder materialekravene, som angivet i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal stille en mand til rådighed for tilsynet ved kontrol af afvandingsarbejder. Følgende merydelser kan blive aktuelle: Nødvendig grundvandssænkning med sugespidsanlæg, filterbrønd eller lignende. Grundforstærkning og/eller udskiftning af ikke genindbyggelig opgravet råjord nødvendiggjort af dårlige bundforhold, flyd eller kildevæld. Ekstra forbrug af friktionsfyld (inkl. bortskaffelse af tilsvarende råjordsmængde) i tilfælde af, at ledningsgrave for dræn ikke kan udføres som foreskrevet. Ekstra jordarbejde for øvrige arbejder, når udgravning ikke kan udføres med anlæg mindre end 1,0. Udførelse af samledræn og tilslutning til afløbssystemet af påtrufne dræn og afløbsledninger. 1.2 Generelt grundlag Hvor krav til materialer, udførelse og kontrol er beskrevet i normer, skal disse krav opfyldes, uanset at de i normen kun er anført som vejledningstekst. Normer, standarder og rekommandationer, der er gældende for arbejdet eller dele deraf, er listet i udbudsforskrifternes SAB-P for Afvanding, bilag 1. SIDE 51 af 91 SAB – Afvanding - Grobshulevej, jord og belægning 2. Materialer 2.2 Dræn 2.2.2 Plastdrænrør Dimensioner for plastdrænrør angiver indvendigt mål. Ved drænledninger anvendes fleksible samlinger, som indgår i de enkelte fabrikanters standardprogram. Vejdræn Plastdrænrør skal være dobbeltvæggede, toplidsede rør af PP eller PE i ringstivhedsklas2 se minimum SN 4 (4 kN/m ). Topslidsede plastdrænrør skal være slidset i toppen maksimalt ±60º ud fra den vertikale midterakse, og de skal være mærket i toppen med en ca. 20 mm bred langsgående stribe med stærkt afvigende farve fra røret. Ved topslidsede drænrør anvendes normal samlingsklasse i henhold til DS 421. Markdræn Plastdrænrør i landbrugsarealer skal opfylde kravene nævnt under vejdræn. Byggedræn og bundsikringsdræn Byggedræn og bundsikringsdræn skal være korrugerede plastrør. 2.3 Tætte ledninger 2.3.1.1 Betonrør, standardrør og specialrør Der skal, hvor andet ikke er anført, anvendes betonrør med fleksibel samling og styrke som ig/euro-normalrør eller ig/euro-specialrør. I afsætningstabellerne kan der for enkelte ledningsstrækninger være angivet et "IG" eller "EU". Der skal ved udførelsen af ledningsstrækningen anvendes rør med styrke mindst som ig-rør henholdsvis euro-rør. 2.3.2 Plastrør Dimensioner for plastrør angiver nominelt mål. Samtlige plastrør skal være eller svare til 2 ringstivhedsklasse minimum SN 8 (8 KN/m ). Som alternativ til ig/euro-normalrør i beton vil der kunne anvendes plastrør med tilstrækkelig dokumenteret styrke og tæthed. Den indvendige diameter på plastrørene skal altid være mindst som de tilsvarende rør i beton. 2.3.2.1 Plastrør, gravitation Plastrør skal overholde følgende: SIDE 52 af 91 SAB – Afvanding - Grobshulevej, jord og belægning Rør og formstykker, PVC-U Normkrav Rør og formstykker, PP Rør og formstykker, PE Strukturrør af PVC-U, PP og PE DS/EN 1401 DS/EN 1852 DS/EN 12666 DS/EN 13476-2 eller -3 Slagtest Gennemføres ved –10º C iht. DS/EN 1401, tabel 10 Gennemføres ved –10º C iht. DS/EN 1852, tabel 8. Gennemføres ved –10º C iht. DS/EN 1852, tabel 8 eller DS/EN 1401, tabel 10 Gennemføres ved –10º C iht. DS/EN 13476-2 eller -3, annex H. K-værdi Mindst 65 iht. DS/EN 922 Styrke Fittingsmateriale skal have modstandsevne over for indvendigt tryk, svarende til 10 MPa, 60º C og 1000 t. Supplerende Krav Tætningsringe Tæthed af samlinger Specielt for PVC-U: mindst 65 iht. DS/EN 922. Fittingsmateriale skal have modstandsevne overfor indvendigt tryk, svarende til 10 MPa, 60º C og 1000 t. Skal opfylde krav i DS/EN 681-1 eller –2. Skal forblive tætte ved 10% deformation af muffe og 15% deformation af spidsende. Betingelser B og D iht. DS/EN 1277 skal opfyldes. Krav til minimum indvendig diameter på gravitationsledninger: Nominelt mål Ø160 Ø200 Ø250 Ø300 og Ø315 Ø400 Ø500 Ø600 Ø700 Ø800 Ø900 Ø1000 Ø1100 Ø1200 Ø1300 Ø1400 Ø1500 Ø1600 Ø2000 Minimum indvendig diameter i mm. 149 180 233 283 392 491 588 684 781 885 985 1085 1185 1285 1385 1485 1585 1985 SIDE 53 af 91 SAB – Afvanding - Grobshulevej, jord og belægning 2.3.2.2 Plastrør, tryk Plastrør og -fittings i PE skal leveres i kvalitet PE100 i SDR 17 (PN 10). 2.3.4 Andre materialer Til tilfyldning i ledningsgrave under befæstede arealer, hvor ledningstoppen ligger mindre end 1,00 m under råjordsplanum, anvendes friktionsmaterialer, der skal opfylde kravene for bundsikringsmateriale, kvalitet II. Plastrør til markdrænunderføringer under ny vej skal være PE100 SDR 17 (PN 10). 2.3.5 Annullering Beton til tilfyldning af ledninger, der skal annulleres, skal have en styrke på fck= 1-5 MPa. 2.3.6 Andre entrepriser 2.4 Brønde 2.4.1 Dæksler, riste, stiger mv. Betondæksler leveres som type 2 i henhold til DS 2420-2. Betondæksler leveres med indstøbt stålplade for minesøgning. Brøndåbning i 1,00 og 1,25 m brønde skal være Ø600. Samtlige dæksler og riste indenfor vejareal leveres i støbejern (SG) beregnet for 400 kN, med mindre andet er udtrykkelig angivet på tegninger eller i afsætningstabel. Dæksler og riste i støbejern skal opfylde kravene i DS/EN 124. Brønde i øvrige befæstede arealer forsynes med flydende karm. Brønde i ubefæstede arealer forsynes med fast karm. For nedløbsbrønde gælder: o Karm skal være med langt skørt. o Karm langs kantsten skal være med 3 flanger og hængslet så rist lukker i med kørselsretning. o Øvrige karme skal være med 4 flanger. o Samlet areal af flanger skal være tilstrækkeligt til at bære egenvægt af brøndgods, således at dette ikke sætter sig i forhold til tilstødende belægning. o Tværsnit af flanger skal være ensartet. o Ribber i riste skal være orienteret diagonalt i rist. o Gennemstrømningsareal i riste skal være min. 45000 mm2. Spjæld i brønde og bygværker skal udføres så de er vandtætte ved ensidigt vandtryk på min. 5 meter. SIDE 54 af 91 SAB – Afvanding - Grobshulevej, jord og belægning 2.4.3 Plastbrønde Plastbrønde skal overholde følgende: Krav til minimum indvendig diameter på plastbrønde: Nominelt mål Ø315 Ø450 Ø600 Ø800 Ø1000 Ø1250 2.5 Minimum indvendig diameter i mm. 275 395 595 795 985 1235 Betonbygværker Betonbygværker skal overholde kravene i AAB - Betonbroer. Bygværker udføres i henhold til tegninger. 2.7 Jordkonstruktioner Bassiner Arbejdet omfatter etablering af tæt bund i regnvandsbassinernees bund og sider op til afløbsniveau, ved udlægning af ler. Leret udlægges i et tyndt lag (0,15 – 0,30 m), som homogeniseres og komprimeres inden udlægning af nye lag. Leret skal indbygges til mindst 95% Standard Proctor. Membranen skal i øvrigt opbygges som beskrevet i DS/INF 466. Membran til regnvandsbassiner udføres af ler med lerindhold L > 14% og plasticitetsindeks Ip > 5%. 2.8 Afløbsregulatorer Afløbsregulatorer skal udføres som på bilag 2, 3 og 4 hvor reguleringsbrønden skal forsynes med forsænket bund og med skilleplade som fastgøres vandtæt mod brøndvæg. Brøndvæggen skal have Rio ventil eller tilsvarende for tømning af bassin før rensning for bundlejret sand i bassin. Brønden udstøbes på både indløbs- og udløbssiden, og der udføres bundrende frem til ventilen. Disse genstande indstøbes inden topdæksel monteres. Regulatoren er Mosbæk regulator, som kan monteres efter dæksel er monteret. Dæksel skal være ø600 mm med indstøbt karm for dæksel. 3. Udførelse 3.1 Generelt Det er entreprenørens ansvar at verificere tilslutningskoter på såvel ekstern som intern afvanding. Projektet skal reguleres i forhold til de faktiske koter efter aftale med tilsynet. Der skal påregnes en frist på 10 arbejdsdage til eventuel opretning af projektet. SIDE 55 af 91 SAB – Afvanding - Grobshulevej, jord og belægning Ved forlægning eller omlægning af ledninger i drift er det et krav, at arbejderne gennemføres vel planlagt og effektivt samt afsluttes hurtigst muligt. 3.2 Dræn 3.2.1 Opgravning 3.2.1.2 Vejdræn Vejdræn lægges normalt i mindst 0,50 m’s dybde under råjordsplanum, og drængravens bredde skal være mindst 0,50 m. 3.2.2 Lægning, samling og tilfyldning Bøjninger i retningsændringer må ikke overstige 30° af hensyn til TV-inspektion. 3.2.2.2 Markdræn Ledninger for tilkobling af eksisterende dræn til afskærende ledninger udføres af dobbeltvæggede topslidsede rør, idet den enkelte ledning skal have mindst samme rørdimension, som forefindes i drænet, der skal tilkobles. Tilkoblingsledningen må maksimalt lægges med 300‰ fald. Markdræn af plastrør omgives af filtergrus som anført for vejdræn i afsnit 3.2.2.3, og filtergruset komprimeres som anført for vejdræn i AAB'en. Over filtergruset indbygges den opgravede råjord, således at jorden i ledningsgraven får samme bæreevne som den omkringliggende jord. Markdræn der føres under ny vej skal etableres i tætte rør PE100 SDR17. 3.2.2.3 Vejdræn Drængraven skal opfyldes med filtergrus til 0,10 m over toppen af røret. Over filtergruset opfyldes drængraven straks med bundsikring til 0,20 m over råjordsplanum. Vejdræn skal følge vejens krumning. 3.2.2.4 Bundsikringsdræn Drænet udføres endeløs, og på et nærmere angivet antal steder overskæres drænet og tilkobles eksisterende 1,0 m eller 1,25 m brønde gennem et ca. 1,0 m langt stift plastrør (f.eks. ø 110 mm plastkloakrør), der tilsluttes brønden i hul boret med kernediamantbor og ved anvendelse af gummiringssamling/bøsning. Topender i dræn lukkes med slutmuffe. Tilkoblinger udføres under 45º vinkel med drænet. Drængraven udføres i 0,20 - 0,25 m bredde og normalt med bunden 0,05 - 0,10 m under råjordsplanum. Ledningsfaldet skal være mindst 3‰. 3.2.2.5 Byggedræn Efter aftale med tilsynet kan byggedræn udføres i bunden af ledningsgraven eller ved nedpløjning fra råjordsplanum/terræn. Byggedræn må kun fungere i en kortest mulig periode og afproppes efter endt brug. SIDE 56 af 91 SAB – Afvanding - Grobshulevej, jord og belægning 3.2.3 Specielle drænkonstruktioner Udformes efter aftale med tilsynet. 3.3 Tætte ledninger 3.3.1 Opgravning Hvor det skønnes, at undergrunden ikke har tilstrækkelig bæreevne, udføres efter aftale med tilsynet ralfundamenter eller anden form for understøtning. Ved bassin B1 og bassin B3 skal entreprenøren være opmærksom på, at de ledninger, der skal lede vandet til bassinet skal udføres i meget slap jord, hvorfor entreprenøren i sine enhedspriser skal have indregnet udgifter til etablering af et midlertidigt kørestabilt underlag. 3.3.2 Understøtning, lægning, samling og tilfyldning Ved tilslutning til præfabrikerede brøndbunde uden præfabrikeret tilslutningsmulighed skal ledninger tilsluttes brønden ved boring af hul og isætning af gummimanchet, så der opnås fleksibel samling. Ledninger, der påtræffes ved regulering af åbne vandløb, skal tilsluttes vandløbet i samme kote som hidtil og omlægges med mufferør over mindst 2 m. Hvis tilsynet skønner det nødvendigt, sikres udløbet med stenkastning. Ved alle tværgående ledninger under befæstede kørebanearealer beliggende med ledningstop mindre end 1,00 m under råjordsplanum skal omkringfyldning og tilfyldning mellem kronekanterne være friktionsmateriale. Ved alle øvrige ledninger under befæstede arealer beliggende med ledningstop mindre end 1,00 m under råjordsplanum skal omkringfyldning være friktionsmaterialer indtil 0,10 m over ledningstop. Ved krydsende ledninger med indbyrdes afstand fra udvendig rørside på mindre end 50 mm, skal der efter nærmere aftale med tilsynet indbygges bats eller lignende, samt tages ekstra komprimeringsprøver omkring krydsningspunktet. 3.3.2.4 Annullering af ledninger Annullering af ledninger sker normalt efter flg. retningslinjer: o Afløbsledninger under befæstede arealer fyldes (med sand eller beton) o Afløbsledninger som frilægges eller delvis frilægges fjernes o Øvrige ledninger afproppes 3.4 Brønde Brønde udføres med præfabrikerede brøndbunde og tilslutningsmuligheder for hovedledniner. Brønddelene samles med fleksibel samling, normal tæthedsklasse. Der monteres kun brøndstiger med nærmere aftale med tilsynet. SIDE 57 af 91 SAB – Afvanding - Grobshulevej, jord og belægning Brønde i landbrugsarealer med komplicerede tilslutninger til og fra eksisterende ledninger udformes efter aftale med tilsynet. Brønde i landbrugsarealer afsluttes 60 cm under terræn med metalplade fastgjort på brønddæksel. Brønde inden for vejenes kronekanter skal udføres med følgende tolerancer: Afstand fra referencelinje til midte af dæksel eller rist: o Nedløbsbrønde og tørbrønde -0,03 m / 0,03 m. o Øvrige brønde -0,10 m / +0,10 m. Dæksel- og ristekoter: o -0,05 m / -0,08 m i trug o -0,00 m / -0,005 m i færdige asfaltarealer (relativt til belægningsoverflade) o -0,00 m / -0,05 m i øvrigt Alle betonbrønde skal forsynes med 1 stk. 100 mm topring. Som alternativ til betontopringe kan anvendes topringe af genbrugsplast, som funktionsmæssigt svarer til betonringene. Nedløbsbrønde i asfaltarealer afsluttes i højde med færdigvej. Trugbrønde udføres som kuppelriste. Ved en del nedløbsbrønde består afløbet af en stikledning på maks. 5 m (B150/PL160) til afløbsledning eller brønd, hvor den tilsluttes med fleksibel gummiringssamling. Stikledningerne lægges med min. 10‰ og maks. 300‰ fald. Entreprenøren skal støbe en armeret betonplade omkring karmen på samtlige brønde i trug. På entreprenørens foranledning kan der efter arbejdets overdragelse udleveres tegninger indeholdende oplysninger om brønddiameter, type, koter og dimension på tilsluttede ledninger samt vinkel mellem ledningerne. Tegningerne er vejledende, og entreprenørens brug af dem er bygherren uvedkommende. 3.5 Betonbygværker Hvis bygværker (ind- og udløbssikringer, frontmure og betonkamre) udføres som præfabrikerede, skal dette godkendes af og koordineres med tilsynet. Etableringen af de præfabrikerede tunneler skal ske efter leverandørens anvisninger. Entreprisen indeholder etablering af to betonbygværker: Grobshule Bæk, Grobshulevejvej st. 2.510 Eksisterende gennemløb for Grobshule Bæk under Grobshulevej fjernes og der etableres en ny underføring, som beskrevet i tegningsmaterialet. Opbygning af vandløb gennem underføring udføres som beskrevet i afsnit 3.7 Jordkonstruktioner. SIDE 58 af 91 SAB – Afvanding - Grobshulevej, jord og belægning Stampemølle Bæk, under Snærildvej, st. 3.790 Eksisterende gennemløb for Stampemølle Bæk under Snærildvej fjernes og der etableres en ny underføring, som beskrevet i tegningsmaterialet. Opbygning af vandløb gennem underføring udføres som beskrevet i afsnit 3.7 Jordkonstruktioner. 3.7 Jordkonstruktioner I projektet kan der forekomme ledningsstrækninger uden for vejareal, hvor der ikke er tilstrækkelig jorddækning. Tilstrækkelig jorddækning, ca. 1 m over overkant rør tilvejebringes efter aftale med tilsynet. 3.7.3 Vandløbsarbejder Under arbejdet med omlægning af de to vandløb må vandgennemstrømningen ikke hindres. I bunden af de omlagte vandløb skal der håndudlægges sten i størrelsen 125-250 mm i et lag på minimum 250 mm. Stenlaget efterfyldes med friktionsmateriale. Der må ikke være flint og skarpkantede sten i blandingen. Grobshule Bæk, Grobshulevejvej st. 2.510 Grobshule Bæk forlægges som beskrevet i tegningsmaterialet Stampemølle Bæk, under Snærildvej, st. 3.790 Stampemølle Bæk forlægges som beskrevet i tegningsmaterialet. 3.7.5 Bassiner Der skal etableres tre bassiner i entreprisen. Beliggenheden fremgår af tegningsmaterialet. Bassinerne er benævnt B1, B2 og B3. - B1 - Bundkote: 61,50 - Permanent vandspejl: 63,00 - Maksimalt vandspejl: 64,50 - Krone: 65,00 - 2 meter bred krone - B2 - Bundkote: 66,00 - Permanent vandspejl: 67,50 - Maksimalt vandspejl: 68,50 - Krone: 69,00 - 2 meter bred krone SIDE 59 af 91 SAB – Afvanding - Grobshulevej, jord og belægning - B3 - Bundkote: 40,70 - Permanent vandspejl: 42,20 - Maksimalt vandspejl: 43,00 - Krone: 43,50 - 2 meter bred krone Bassinerne skal anlægges med skråningsanlæg 1:5. Der etableres lermembran i bunden af alle tre bassiner. Lermembranen skal etableres tørt. Inden evt. grundvandssænkning indstilles, skal bassinet vandfyldes. Bunde og sider på bassinerne udføres med lermembran, som beskrevet i ”Vejledning for etablering og renovering af regnvandsbassiner” http://www.odder.dk/dokumenter/regnbassiner.pdf Ved bassin nr. B1 skal entreprenøren være opmærksom på, at den kanal, der skal lede vandet væk fra selve bassinet skal udføres i meget slap jord, hvorfor entreprenøren i sine enhedspriser skal have indregnet udgifter til etablering af et midlertidigt kørestabilt underlag. 3.8 Vandlænsning Vandlænsning udover det i AAB anførte må ikke iværksættes, før aftale med tilsynet foreligger. 3.9 Diverse arbejder 3.9.2 Afstivning Ibrugtagning af gravekasse eller anden form for afstivet ledningsgrav, skal aftales med tilsynet inden arbejdet opstartes. 3.9.4 Midlertidig grundvandssænkning Grundvandssænkning med sugespidsanlæg, med vacuumbelastet dræn eller ved overpumpning må kun iværksættes efter nærmere aftale med tilsynet. Midlertidig grundvandssænkning må kun fungere i kortest mulig periode. Sugespidsanlæg Sugespidsanlæg etableres ved nedspuling af sugespidser til den ønskede dybde. Sugespidsens spids skal normalt føres lige så langt under udgravningens bund, som grundvandsspejlet er beliggende over udgravningens bund +0,5 m. Den endelige udformning af grundvandssænkningsanlægget aftales med tilsynet. Hvert sugespidsanlæg skal kunne suge fra en dybde på minimum 7 m og skal være med 3 op til 25 spidser og pumpe med en kapacitet på 30 m pr. time. Sugespidserne skal placeres med en afstand på højst 2 m og i øvrigt efter aftale med tilsynet. SIDE 60 af 91 SAB – Afvanding - Grobshulevej, jord og belægning Sugespidsanlæg skal etableres i god tid, før udgravningsarbejdet under grundvandsspejlet påbegyndes på den omhandlende strækning, og skal bevares i drift, indtil tilfyldning til 0,5 m over grundvandsspejlet har kunnet finde sted. 4. Kontrol 4.3 Udførelseskontrol 4.3.1 Registrering og indmåling Afvandingsanlægget i og uden for vejarealet skal indmåles. Indmåling omfatter alle nyanlagte knuder i afvandingskonstruktionen: Brønde (også plastnedløbsbrønde udført med støbejernskegle og midlertidigt låg), ledninger, ledningsknækpunkter uden brønde, ledningstoppunkter, ledningstilslutninger, ind- og udløb, bygværker, regnvandsbassiner, eksisterende brønde og ledninger, krydsende fremmede ledninger, åbne, regulerede vandløb samt foringsrør og foringsrørsender. Dokumentation for kegletoppens placering i forhold til færdigvej afleveres i separat skema. 4.3.1.1 Nivellement af ledninger Dræn Fyldestgørende dokumentation omfatter nivellement af drænledning, når filtergrus er udlagt. Ved fald under 10‰: Ved fald over 10‰: pr. 10 m pr. 20 m Tætte ledninger Fyldestgørende dokumentation omfatter nivellement af ledning pr. 20 m samt ved retningsændringer, vertikalt eller horisontalt. Koter, der kan udledes af ledningsnivellementerne, skal overholde en nøjagtighed på 0,01 m. 4.3.1.2 Indmåling af åbne vandløb Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af udgravet profil i alle knækpunkter i tværprofilet. Der måles et profil for hver 20 m samt i tilslutningsprofilet ved eksisterende vandløb. Vandspejlskoter måles pr. 20 m samt i tilslutningsprofilet. Indmålingen skal udføres med en detaljering, kodning og formatering, der følger DSFLformatet. Kodeliste udleveres af tilsynet. Resultat af indmålingen (DSFL-filen) fremsendes på digital form til tilsynet. 4.3.1.3 Indmåling af knuder Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af knuden og angivelse af egenskabsdata for den pågældende knude. Dette gælder også berørte eksisterende knuder. SIDE 61 af 91 SAB – Afvanding - Grobshulevej, jord og belægning 4.3.1.5 Indmåling af ledningstilslutninger Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af tilslutningspunktet og en kompasretning for ledningen, der tilsluttes - set fra tilslutningspunktet. 4.3.1.6 Indmåling af ledningsknækpunkter Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af ledningsknækpunkter uden brønde. 4.3.1.7 Annullerede ledninger For ledninger, der annulleres ved tilfyldning med beton, gælder det, at fyldningen skal dokumenteres ved opgørelse over tilført mængde (volumen) og det tilhørende ledningsvolumen. Opgørelse afleveres til tilsynet. Opgørelse over mængder for opgravede brønde/ledninger og dokumentation for bortskaffelse afleveres til tilsynet. 4.3.2 Komprimering af omkringfyldning og tilfyldning Fyldestgørende kontrol pr. ledningsstrækning omfatter 2 stk. komprimeringsprøver i omkringfyldning, 2 stk. komprimeringsprøver i tilfyldning og 1 stk. komprimeringsprøve pr. brønd, udtaget 0,2 m fra brønden. For ledninger > ø 500 mm og længde > 15 m dog yderligere 1 komprimeringsprøve pr. 30 m i hhv. omkringfyldning og tilfyldning, dog minimum 2 stk. pr. ledningsstrækning. 4.3.3 Betonbygværker Tilsynet skal underrettes og have mulighed for at syne form og armering inden støbning. Kvalitetsdokumentation og følgesedler på beton skal afleveres til tilsynet. 4.4 Kontrol af det færdige anlæg 4.4.1 TV-inspektion Inden aflevering skal entreprenøren lade udføre TV-inspektion af alle udførte ledninger. Indenfor vejareal kan TV-inspektion dog undlades for 60% af alle drænledninger, som er mindre end ø200 mm. TV-inspektionen skal udføres af et autoriseret TV-inspektionsfirma, der er godkendt og optaget i Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning eller er underlagt lignende kontrolordning. Inspektionen udføres etapevis, f.eks. inden ibrugtagning af en oplandsledning, som er konstant vandførende, og efter nærmere aftale med tilsynet, dog senest muligt inden udlægning af asfaltbelægning eller før aflevering af entreprisen. På forlangende skal delstrækninger afleveres på separat medie. En delstrækning kan f.eks. være kommuneveje og/eller kommunale afvandingsledninger på entreprisen. Medie, format og omfang aftales med tilsynet. Til tilsynet skal afleveres både rapport, videobilleder samt program til læsning af TVinspektionen. Materialet afleveres på DVD, samt separat CD-rom med data i DAS-format. SIDE 62 af 91 SAB – Afvanding - Grobshulevej, jord og belægning Der skal endvidere udarbejdes og afleveres brøndrapporter for alle brønde. Drænledninger inden for vejareal, der skal TV-inspiceres, udpeges af tilsynet. TV-inspektion af eksisterende ledninger, inkl. rapportering, udføres efter aftale med tilsynet. 4.4.2 Tæthedsprøvning Kontrol af tæthed for brønde og ledninger iht. DS 455. Der udføres tæthedskontrol af alle spildevandsledninger i ”skærpet kontrol”. Der skal ikke udføres tæthedskontrol af brønde og regnvandsledninger. SIDE 63 af 91 SAB – Bundsikring af sand og grus - Grobshulevej, jord og belægning Bundsikring af sand og grus Supplerende bestemmelser til AAB – Bundsikring af sand og grus. 1. Alment Entreprisen omfatter levering og indbygning af bundsikring. Bundsikringsarbejdets omfang og placering fremgår af tegningsbilaget og bilag 5 og omfatter indbygning i alle veje inden for entreprisen. Da materialekonstanter (E-moduler) endnu ikke er målt, er belægningsdimensioneringen i belægningsskemaet, bilag 1, foreløbig. Den foreløbige belægningsdimensionering er udarbejdet under forudsætning af en materialekonstant (E-Modul) for råjord på 30 MPa. Entreprenøren skal sikre sig, at det angivne e-modul på 30MPa er tilstede inden bundsikring indbygges. Såfremt e-modulet ikke er tilstede, skal entreprenøren sikre/etablere dette ved at øge bundsikringslaget i fornødent omfang. Entreprenøren skal foretage måling af e-modul på råjordsplanum pr. 1.500 m² og fremlægge målingerne for tilsynet inden bundsikringen forventes indbygget.. 2. Materialer Bundsikringen skal overholde de stillede krav til bundsikring, kvalitet II. 3. Udførelse 3.2 Udlægning Hvor råjordsplanum viser tendens til hurtig opblødning, kan tilsynet forlange, at bundsikringslaget indbygges i takt med etablering af råjordsplanum. 3.3 Komprimering Henlægges bundsikringslaget i en længere periode eller i en periode med frost, skal komprimeringen eftervises inden udlægning af næste lag. 3.5 Arbejdstrafik Køreveje på færdigt råjordsplanum skal mindst bestå af et 1,0 m tykt bundsikringslag. Efter afsluttet kørsel rengøres bundsikringsoverfladen, og bundsikringsmaterialer fordeles i hele planums udstrækning. SIDE 64 af 91 SAB – Bundsikring af sand og grus - Grobshulevej, jord og belægning 4. Kontrol 4.2 Materialer Ved mellemdeponering udtages prøverne på indbygningsstedet inden indbygning. Entreprenøren skal fremsende sigteprøver til tilsynet for godkendelse senest 10 dage inden materialet leveres på pladsen 4.3 Komprimering Entreprenøren oplyser senest ved bundsikringsarbejdets begyndelse, om der anvendes gennemsnit/mindsteværdi eller statistisk bedømmelse som kontrolregel ved vurdering af komprimeringskontrollen. Komprimering skal godkendes af tilsynet inden SG må udlægges. 4.4 Overflade Tabeller over nivellerede koter skal afleveres til tilsynet. SIDE 65 af 91 SAB – Stabilt grus - Grobshulevej, jord og belægning Stabilt grus Supplerende bestemmelser til AAB – Stabilt grus. 1. Alment Udover de i AAB afsnit 1 nævnte er følgende prøvningsmetode gældende: prVI 99-3: Bestemmelse af kogningstab (til vurdering af lerstensindhold i stabilt grus, lersten findes i det syd- og midtjyske). DS/EN 1097-2 Modstandsevne mod knusning (Los Angeles) (til vurdering af indholdet af brun og lys flint, findes mest i den nordlige del af det midtjyske og det nordjyske) Entreprisen omfatter levering og indbygning af stabile grusmaterialer som anført i TBL. 2. Materialer Stabilt grus skal overholde de stillede krav til stabilt grus, kvalitet II. Gruset skal endvidere opfylde følgende supplerende krav: Tabet ved kogning i henhold til prVI 99-3 må maksimalt være 1,2%. Knusningsgraden ved Los Angeles må højest være 30 %, kategori DS/EN 13424 LA30. 3. Udførelse Grusbærelaget udlægges med overbredde uden for kørebanekanter i henhold til tegningsmaterialet. 3.3 Komprimering Henlægges stabilt gruslaget i en længere periode eller i en periode med frost, skal komprimeringen eftervises inden udlægning af næste lag. 4. Kontrol 4.1 Generelt Supplerende gældende prøvningsmetoder er anført i afsnit 1. 4.2 Materialer Materialeanalysen omfatter endvidere bestemmelse af kogningstab og knusningsgrad pr. 3 påbegyndt ca. 500 m . Ved brug af materialer fra firmaer, der er certificeret af akkrediteret certificeringsorgan, kan frekvensen for modtagekontrol medsættes til 1 sæt analyser pr. 3 påbegyndt 2500 m . SIDE 66 af 91 SAB – Stabilt grus - Grobshulevej, jord og belægning Ved mellemdeponering udtages prøverne på indbygningsstedet inden indbygning. Fremsendes til tilsynet for ks 10 dage inden levering 4.3 Komprimering Som kontrolregel ved vurdering af komprimeringskontrollen anvendes statistisk bedømmelse. Kontroller skal fremsendes og godkendes af tilsynet inden asfalten må udlægges 4.4 Overflade Nivellement (mm-aflæsning) af tværprofilet skal ske i alle knækpunkter, dog mindst 6 punkter pr. profil. Tabeller over nivellerede koter afleveres til tilsynet. SIDE 67 af 91 SAB – Varmblandet asfalt - Grobshulevej, jord og belægning Varmblandet asfalt Supplerende bestemmelser til AAB - Varmblandet asfalt. 1. Alment 1.1 Entreprenørens ydelser Arbejdet omfatter levering og indbygning af asfaltlag, som angivet i bilag 1 ”Belægningsskema”. De angivne asfalttykkelser og densiteter er udregnet på grundlag af en forventet trafikbelastning i en 15 års periode. Særlige forhold Sidste afsnit i pkt. 1.1 i AAB udgår og erstattes af pkt. 4 i SAB - Arbejdsplads. 1.2 Underlag Entreprenørens aktiviteter skal tilrettelægges således, at der ikke sker skader på SGlaget. Eventuelle skader skal retableres i fuld tykkelse, således at SG-laget opfylder kravene til overfladejævnhed og komprimering som angivet i AAB - Stabilt grus. 1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse Alle asfaltmaterialer henhører under entreprisestørrelse II. 1.5 Funktionskrav 1.5.1 Friktionskoefficient Såfremt de stillede krav til friktionskoefficienten ved måling ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt betaling for nye målinger til eftervisning af, at tilstrækkelig friktion er opnået, efter at afhjælpning har fundet sted. Tilladt hastighed er 60 - 80 km/t på alle veje. 1.5.2 Jævnhed i længderetning Krav til jævnhed svarer til ”Ønsket hastighed 80 km/t” på alle veje. Der skal foretages målinger på ABB laget efter udlægningen. Tilsynet skal have målingerne mindst 3 arbejdsdage før udlægningen af slidlaget. Såfremt kravene til jævnhed i længderetningen ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt betaling for nye målinger til eftervisning af, at kravene er opfyldte, efter at afhjælpning har fundet sted. 1.5.3 Profil Tværfald Afvigelser fra et foreskrevet tværfald skal på maskinudlagte slidlag overalt være mindre end 3‰. SIDE 68 af 91 SAB – Varmblandet asfalt - Grobshulevej, jord og belægning Afvigelser fra et foreskrevet tværfald skal på maskinudlagte bære- og bindelag overalt være mindre end 3‰. 2. Materialer 2.1 Råmaterialer 2.1.1 Bindemidler og klæbemidler Bindemidler og klæbemidler skal være i overensstemmelse med de danske "specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål". Bindemiddeltype og mængde i slidlag fastsættes efter forslag fra entreprenør. Det understreges, at valg af bitumenhårdhed og ansvaret herfor alene påhviler entreprenøren. 2.1.2 Stenmaterialer Slidlag Til grovfraktion skal, bortset fra lyst tilslag, anvendes knuste klippeskærver. 2.2 Varmblandede asfaltmaterialer 2.2.0 Generelle krav For alle materialer gælder, at hvor der i AAB anføres vejledende værdier for Marshallstabiliteten, er disse krav gældende i denne entreprise. Bitumentilsætningstype (herunder type af evt. modificering) angives ved kontraktindgåelsen. For polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel skal sporkøringsresistente egenskaber dokumenteres i henhold til DS/EN 12697-22 efter: ”Small size device method B”. Forbedrede egenskaber skal dokumenteres for polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel i forhold til samme recept med bitumentype 40/60. Resultatet skal forelægges bygherren. Støjreducerende slidlag ”SRS” Støjreducerende slidlag ”SRS”, skal være i overensstemmelse med: ”2. generationssystem for dokumentation af støjreducerende slidlag ”SRS”, marts 2013”. SRS skal være af typen SMA 8 og opfylde kravene beskrevet i Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-P) for støjreducerende slidlag (SRS), marts 2013. Støjdeklaration samt den til deklarationen tilhørende asfaltspecifikation skal fremlægges ved kontraktindgåelsen. 2.2.1 Lyst tilslag Alle slidlag skal opfylde de i AAB under pkt. 2.2.1 anførte krav til ubelyst vej, medmindre andet er angivet nedenfor. I rundkørsler er krav til belyst vej gældende. SIDE 69 af 91 SAB – Varmblandet asfalt - Grobshulevej, jord og belægning 3. Udførelse 3.1 Afretning og opretning Bindemidlet i af- og opretningsmaterialet skal så vidt muligt have samme hårdhed som bindemidlet i det efterfølgende lag. 3.3 Klæbning Overflader af stabilt grus skal ikke klæbes. Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle eller lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning efter tilsynets anvisninger. 3.4 Udlægning Udlægning af asfalt skal ske på så lange strækninger som muligt. Udlægning på kortere strækninger end 500 lbm skal aftales med tilsynet. Udlægningen af nederste GAB-lag skal udføres med elektronisk højdeindstilling. Som referencelinje for højdeindstillingen kan benyttes en udspændt klaverstreng i hver kørebaneside eller ultralydsudstyr med minimum tre sensorer med hver fem følere i hver side. Anvendes klaverstrenge, skal disse indmåles til aftalt kote i 10 m-punkterne, på vippestrækninger dog i 5 m-punkterne, hvorefter der flugtes af. Forud for arbejder med udlægning af asfaltmaterialer i højderygge og vippestrækninger skal projekt og arbejdsmetodik forelægges tilsynet til godkendelse. Eventuel nødvendig opretning skal udføres i øverste GAB-lag. Fravigelser fra dette krav kan kun accepteres ved højderygge, vippestrækninger og brotilslutninger. Hvor der udlægges SRS på fræset underlag skal entreprenøren, uden merberegning, øge 2 slidlagsmængden med 5 kg/m . Bærelag af GAB I og GAB II må ikke ligge vinteren over uden forsegling. Ved udlægning af GAB I og GAB II i vinterperioden skal arbejdet tilrettelægges således, at afdækning foretages løbende. Udlægning af GAB må ikke ske på frossen eller opblødt underbund. Vippestrækninger (højderygge) Mellem modvendte horisontalkurver skal kørebanens sidehældning ændre retning (vippe). Ved lille længdefald skal der udføres en højderyg midt på vippestrækningen. Den nøjagtige placering og længde af vippestrækningerne fremgår af tegningsmaterialet. Højderygge etableres i SG-laget. SIDE 70 af 91 SAB – Varmblandet asfalt - Grobshulevej, jord og belægning 3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende 3.5.2 Kanten af den færdig udlagte belægning må ikke afvige mere fra en foreskreven belægningskant end 30 mm for slidlag og 50 mm for bærelag. Afvigelserne må ikke være ensidige. 3.5.4 Entreprisen omfatter regulering og rensning af flydende dæksler og riste på nedløbs- og nedgangsbrønde. Reguleringer er af størrelsesordenen 0 til +100 mm. 4. Kontrol 4.1 Alment De krævede kontrolforsøg af asfalten kan i denne entreprise efter aftale med bygherren tillades udført på produktionsstedet eller i et andet af bygherren godkendt laboratorium. 4.2 Dokumentation af kontrol Bygherren kan forlange prøver af råmaterialer og færdigproduktion. Et kontrolafsnit defineres som en dagsproduktion, hvor en type asfaltmateriale er udlagt. Borekernernes tolerancer beregnes pr. dagsproduktion, dog på serier af mindst 6 borekerner. Hvis udlægningsmængden ved en dagsproduktion giver anledning til, at der udtages mindre end 6 borekerner, kan det undtagelsesvis være nødvendigt at samle 2 eller 3 dagsproduktioner for at opnå mindst 6 borekerner. Ved borekerner, der udtages i forbindelse med kontrol, skal lagtykkelsen anføres. Desuden anføres, om klæbningen af den udlagte belægning er intakt. Borekernernes højder skal oplyses, og borekerner skal på forlangende forevises tilsynet. Såfremt bygherrens laboratorium foretager stikprøvekontrol under udlægningen, påhviler det entreprenøren at lukke eventuelle borehuller uden udgift for bygherren. Anvendte materialer herfor skal svare til det aktuelle asfaltlag. Delstrækninger/-arbejder kan uanset størrelsen forlanges betragtet som selvstændige kontrolafsnit efter tilsynets nærmere vurdering. Entreprenøren skal efter udlægningen af hvert asfaltlag ved hjælp af et nivellement i linjer på langs ad kørebanen (kørebanens centerlinje og kørebanekanter) kunne dokumentere, at afvigelser fra det projekterede tvær- og længdeprofil ikke udviser ujævnheder (herunder langbølgethed). En eventuel korrektion af profilet aftales med tilsynet. Profilrigtigheden af hvert asfaltlag skal dokumenteres ved nivellement (mm-aflæsning) for alle 20 m-stationer. Profilrigtigheden af hvert asfaltlag skal for vippestrækninger dokumenteres ved nivellement (mm-aflæsning) af knækpunkter i tværprofilet for alle 5 m-stationer. Tilsynet skal have målingerne senest 3 arbejdsdage efter udlægningen. SIDE 71 af 91 SAB – Varmblandet asfalt - Grobshulevej, jord og belægning Kopi af entreprenørens kontroldokumentation sendes til tilsynet. 5. Afhjælpning (jf. AB92 § 36) Hele afsnittet i AAB udgår og erstattes af det i SB § 36 anførte. SIDE 72 af 91 SAB – Brolægning - Grobshulevej, jord og belægning Kørebaneafmærkning Supplerende bestemmelser til AAB - Kørebaneafmærkning. 1. Alment 1.1 Omfang Arbejdet omfatter levering og udførelse af plan og profileret kørebaneafmærkning med lang holdbarhed. 1.4 Standarder De standarder der er nævnt i AAB - Kørebaneafmærkning, skal anvendes i den udgave der er gældende på licitationstidspunktet. 2. Materialer Kørebaneafmærkning skal udføres med termoplastisk materiale. 2.5.1 Refleksionsegenskaber Refleksionskravet for langsgående afmærkning er R3 og skal være opfyldt i tør tilstand. 3. Udførelse 3.1 Kørebaneafmærkning generelt Al kørebaneafmærkning kræves udført med lang holdbarhed. Kantlinjer ud for naboejendomme der ligger indenfor en afstand af 100 m. skal udføres som plane. Den plane stribes udstrækning skal være 150 m. til hver side af ejendommen. Endeligt omfang aftales med tilsynet. Afmærkning skal udføres inden for 3 uger efter slidlag er etableret medmindre andet er aftalt med tilsynet. Afstribning på slidlag må først udføres når slidlaget er min. 1 uge gammelt. Hvis der skal afstribes ovenpå forseglet midtersamling må dette først udføres når forseglingen er mindst 2 uger gammel. Fuldt optrukne midter- og kantlinjer skal brydes (punkteres) ud for sideveje og overkørsler. Dette gælder også markoverkørsler. 4. Kontrol 4.1 Generelt Kontrolmålinger skal udføres af entreprenøren. Der skal ikke udføres kontrolmålinger på tværgående markering. SIDE 73 af 91 SAB – Brolægning - Grobshulevej, jord og belægning Brolægning Supplerende bestemmelser til AAB - Brolægning. 1. Alment 1.1 Entreprenørens ydelser Brolægningsarbejdet omfatter: kantsten langs midterø i rundkørsel, langs sti i rundkørsel og ved heller chaussésten i heller etablering af støttemur langs matrikel nr. 29e, Torrild By, Torrild og matrikel nr. 29f, Torrild By, Torrild. Omfang af brolægning fremgår af tilbudslisten og tegningsmaterialet. 2. Materialer 2.2 Lægge- og sættemateriale Ved hærdende sættematerialer skal brolægningen sikres en efter temperaturforholdene tilstrækkelig hærdetid, inden brolægningen belastes med trafik. Sættemateriale til chausséstensarealer skal være 0,05 m stenmel. Sættemateriale af beton til kantbegrænsninger skal være med en karakteristisk trykstyrke: fck > 16 MPa 2.3 fck 25 MPa (for svingsten) Brosten, chaussesten og mosaiksten Chaussésten (8-10) skal være kløvede lysegrå portugisiske. Stenene skal lægges i bueforbandt i heller. 2.3 Støttemur Støttemurssten skal være grå affasede betonsten, godkendt til benyttelse som støttemur. 2.5 Kantsten Rabatkantsten i beton skal være 290 x 150 x 1.000 mm, hvid. 2.10 Fugefyldningsmateriale Materiale til fugefyldning af chaussesten skal være stenmel. Til fugning af støttemur skal der benyttes fugemateriale, som er godkendt af leverandøren til de anvendte betonsten. SIDE 74 af 91 SAB – Brolægning - Grobshulevej, jord og belægning 3. Udførelse 3.1 Generelle krav Placering og detaljer fremgår af tegningsmaterialet. Endelige detaljer aftales med tilsynet. Entreprenøren skal kunne dokumentere, at arbejdet kan udføres håndværksmæssigt korrekt med den aktuelle arbejdskraft. Underlaget for brolægningsarbejder skal være velkomprimeret, bæredygtigt og frostsikkert udført i henhold til de givne belastningsforudsætninger. Underlaget skal være reguleret således, at overfladen ligger med tolerancen +/-10 mm. Opretning skal finde sted, inden belægningsarbejdet udføres. Tilpasning af kantsten og fliser skal ske ved skæring. Færdig lysning skal være som angivet på tegningerne. 3.2 Lægge- og sættemateriale Betonen skal før, under og efter indbygning beskyttes mod udtørring, f.eks. ved afdækning med plastpresenning, vintermåtter eller lignende. Belægningen må først belastes med trafik efter hærdetid fastsat efter temperatur og trafikbelastning. 3.3 Kantbegrænsninger Kantsten sættes, således at sættematerialet har en lagtykkelse på min. 150 mm i min. 350 mm's bredde under kantstenen. Betonen føres op bag kantstenen i 150 mm's bredde indtil 150 mm under kantstenens top. Foran kantstenen føres betonen i 100 mm's bredde op til underside af bundne lag eller underside af afretningslag. Kantsten og svingsten skal nøjagtigt følge de foreskrevne vejlinjer og sættes med et jævnt forløb uden knæk efter de på tegningerne angivne koter inden for en nøjagtighed på +5 mm målt på en 4 m retskede. Knasfuger må ikke forekomme. 3.4 Støttemur Støttemuren udføres med ensartede betonsten. Betonstenene skal være godkendt til formålet. Støttemurens overkant skal følge det ny terræn, bag ved støttemuren. De valgte betonsten skal have en overflade der ikke kræver yderligere behandling, samt har en ensartet farve. Bag støttemur skal der opfyldes med godkendt drængrus, så der sikres afvanding. Fundamentet til støttemuren skal udføres efter anvisning fra leverandøren, til de valgte betonsten og skal forventes støbt på stedet. Støttemuren udføres som en skråtstillet tæt mur med sammenstøbte sten. SIDE 75 af 91 SAB – Brolægning - Grobshulevej, jord og belægning 3.10 Fugning Faste fuger i granitstensbelægninger: Fugebredde ved chaussésten skal være mellem 8 og 10 mm. Fugedybde skal være mindst 30 mm. Fuger i chausséstensbelægninger skal være helt fyldte og topfyldes med foreskrevet fugemateriale i henhold til leverandøranvisninger. Inden topfyldning skal det sikres, at fugematerialet mellem fugerne er komprimeret. Dette kan f.eks. ske ved vanding. 4. Kontrol 4.1 Dokumentation af kontrol Entreprenøren skal løbende aflevere dokumentation i skemaform eller lignende for de i AAB nævnte emner opdelt efter kontrolafsnit. SIDE 76 af 91 SAB – Vejautoværn og tilhørende udstyr - Grobshulevej, jord og belægning Vejautoværn og tilhørende udstyr Supplerende bestemmelser til AAB – Vejautoværn og tilhørende udstyr. 1. Alment 1.1 Generelt De på planerne viste autoværnsstrækninger indbefatter eventuelle tilbageføringsstrækninger, energiabsorberende autoværnsbegyndelser samt nedføringer. 1.2 Definitioner Autoværnet er defineret ud fra følgende funktionskrav: Styrkeklasse (H), arbejdsbreddeklasse (W), skadesrisikoklasse (A, B eller C). 1.4 1.4.1 CE - mærkning Vejautoværn og påkørselsdæmpere Vejautoværn og påkørselsdæmpere skal være CE-mærket. Det skal dokumenteres, at det anviste vejautoværn opfylder de danske krav i henhold til AAB – Vejautoværn og tilhørende udstyr, blandt andet med hensyn til styrkeklasse, arbejdsbredde og skadesklasse. 2 Materialer I nærværende projekt anvendes kun stålautoværn. 2.3 Dimensionering 2.3.2 Vejautoværn Der stilles følgende generelle krav til autoværn i denne entreprise: Ved skærende vej generelt: W3, N2, A 3 Udførelse 3.1 Generelt Placering af autoværnet sker i henhold til projektet, men entreprenøren skal kontrollere, om der skal foretages tilpasning til eksisterende forhold (f.eks. broautoværn). 3.3 Opsætning Entreprenøren skal forinden nedramning af stolper sikre sig, at eventuelle ledninger, afvandingsledninger, brofundamenter eller andet ikke beskadiges derved. Hvis entreprenøren ønsker at nedgrave stolper i stedet for at nedramme dem, skal det forinden aftales med tilsynet. Ved tilslutning til broautoværn skal der tages hensyn til flugten heraf, og reglerne i ”Vejregel for opsætning af broautoværn- og rækværker” skal følges. SIDE 77 af 91 SAB – Diverse arbejder - Grobshulevej, jord og belægning Diverse arbejder 1. Foringsrør Under entreprisen hører lægning af foringsrør for fremmede ledninger. Foringsrørene skal udføres af PEH, f.eks. UPOREN anlægsrør fra UPONOR med indvendig diameter mindst 100 mm, som samles med dertil hørende samlinger. De lægges mindst 0,75 m under færdigvej og føres 0,5 m uden for befæstet areal eller bagkant grøft. Rørene tætnes for enderne. Til arbejdet hører ligeledes tydelig markering af rørenderne i marken samt en entydig indmåling af disse i forhold til afsætningspunkterne. Projekt for foringsrør udleveres af tilsynet. I rørene lægges en gennemgående træktråd af nylon eller stål. Tråden fastgøres i begge ender til synlig pæl. 4. Indkørsler og markoverkørsler Der etableres i alt 10 stk. markoverkørsler og 20 stk. indkørsler i henhold til tegningsbilag. Udførelse af markoverkørsler og indkørsler må ikke påbegyndes, før tilsynet i samarbejde med lodsejere har aftalt den endelige placering og udformning. 5. Kantpæle Arbejdet omfatter levering af fundamenter, kantpæle, beslag til montering på autoværn og kilometerplader, alt i henhold til tegningsbilag. Tekst på kilometerplader oplyses af tilsynet. Arbejdet omfatter endvidere nedgravning af fundamenter, montering af beslag på autoværn samt montering af kantpæle og kilometerplader. Strækninger med autoværn er vist i tegningsbilaget. Tilsynet udleverer afsætningsdata for kantpæle med kilometerplader. Kantpæle skal placeres i begge kørebanesider. Der skal ikke monteres kilometerplader. Ved vejtilslutninger og kurver med radius mindre end 2000 m, suppleres med kantpæle iht. vejreglerne. I vejenes sider nedgraves fundamenter, så der er 0,9 m til bagkant kantpæl fra asfaltkant eller bagkant asfaltkile. Hvor forkant sideautoværn er mindre end eller lig med 1,0 m fra asfaltkant, monteres kantpælene på autoværnet. Eventuelle supplerende tegninger vil blive udleveret inden arbejdets udførelse. SIDE 78 af 91 SAB – Diverse arbejder - Grobshulevej, jord og belægning 6. Skilte Arbejdet omfatter levering af fundamenter, standere, og skilte, alt i henhold til tegningsbilag. Arbejdet omfatter endvidere nedgravning af fundamenter, opsætning af standere og monter af skilte, der enten hentes fra depot eller leveres, hvis tavlen ikke findes i depot. I arbejdet indeholdes også levering og opsætning af orienteringstavler – Ny rundkørsel – ved alle veje, der fører op til de to nye rundkørsler. Et halvt år efter vejens åbning skal entreprenøren fjerne orienteringstavlerne igen. Alle udgifter til levering opsætning og fjernelse skal være indeholdt i tilbuddet. Den eksisterende vejvisning skal nedtages, oplagres i anlægesperioden og genopsættes – efter aftale med tilsynet.. SIDE 79 af 91 TAG – Tilbuds- og afregningsgrundlag - Grobshulevej, jord og belægning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter. Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis underpost. Mængdeændringer jf. AB 92 ad § 14 og SB ad § 14 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder eventuelle tillæg for udførelse udenfor normal arbejdstid samt årstidsbestemte foranstaltninger. Mængdefastsættelse og afregningsmængder Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet alene grundlaget. Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg. TILBUDSLISTENS POSTER Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre. Fiktive mængder For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle under udførelsen, er fastsat et antal poster med fiktive mængder som fremgår af TBL-tillæg. Skønnede mængder For ydelser, hvor mængderne ikke har kunnet fastsættes endeligt på forhånd, er fastsat følgende underposter med skønnede mængder, der kan varierer med mere end 100%: SIDE 80 af 91 TAG – Tilbuds- og afregningsgrundlag - Grobshulevej, jord og belægning Underpost 02.20.20 02.22.51 02.23.11 02.34.22 1 Betegnelse Afgravning og udsætning af blødbund Friktionsmateriale, levering og opfyldning Lænsning med pumpe, 15 m3/ time Skråningssikring, ral og håndsten ARBEJDSPLADS 1.1 Arbejdsplads .01 Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og installationer m.v., til adgangs- og arbejdsveje samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning. Endvidere skal den faste sum indeholde ansøgning til respektive myndigheder om tilladelse/ etablering / afrigning af strømforsyning, vandforsyning, mulighed for afledning af spildevand mv. Den faste sum skal omfatte alle de i SAB - Styring og samarbejde anførte ydelser i det omfang, de pågældende ydelser ikke er indeholdt i efterfølgende poster og underposter. Den faste sum udbetales efter følgende regler: 40 % udbetales når arbejdspladsen er etableret og det nødvendige materiel til gennemførelse af entreprisen er på pladsen. Endvidere skal følgende materiale foreligge og være accepteret af tilsynet: Kvalitets- og miljøplan Beredskabsplan Bidrag til plan for sikkerhed og sundhed Tidsplan 40 % løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden. 20 % når rømning af arbejdspladsen er afsluttet. Endvidere skal al dokumentation og "Således udført" materiale fra entreprenøren være overdraget til bygherren og godkendt af tilsynet. .02 Den faste sum skal inkludere alle udgifter til nødvendig færdselsregulering og trafikafvikling for gennemførelse af projektet. Den faste sum skal indeholde alle omkostninger til udarbejdelse af afmærkningsplan, myndighedsbehandling, levering, opstilling, flytning, inspektion, vagt, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning m.v. Fremføring og levering af el til blink og nødvendig belysning af afmærkning skal være inkluderet i den faste sum. SIDE 81 af 91 TAG – Tilbuds- og afregningsgrundlag - Grobshulevej, jord og belægning Den faste sum skal inkludere alle tavler, også selv om enkelte tavler skal opstilles udenfor entreprise grænse. Den faste sum skal inkludere pålægning/maling samt fjernelse af striber. Færdselsregulering og afmærkning af færdselsregulering skal generelt udføres i henhold til vejregel for afmærkning af vejarbejder m.m., inkl. tegningsbilag oktober 2013. Den faste sum udbetales efter følgende regler: 40 % udbetales når de færdselsregulerende foranstaltninger er etableret. 40 % løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden. 20 % når alle færdselsregulerende foranstaltninger er demonteret. 2 JORDARBEJDER 2.11 Rydning Den faste sum skal indeholde alle udgifter ved rydning, inkl. fjernelse af træstød, samt retablering af arealer, der ligger uden for vejarealet. 2.12 Nedrivning Entreprenøren skal ved besigtigelse på stedet selv vurdere arbejdets omfang. Den faste sum skal omfatte alle ydelser forbundet med nedrivning og bortskaffelse af alle materialer, inkl. opgravning af eksisterende konstruktioner, afvandingsledninger og brønde m.v. Afmelding, demontering og indlevering af evt. elmåler og stikledning/målerkabel skal være indeholdt i tilbuddet. Alle gebyrer og afgifter i forbindelse med ansøgninger/anmeldelser og bortskaffelse af nedbrudt materiale skal være indeholdt i tilbuddet. Beløbet udbetales efter bortskaffelse af nedrevet materiale og retablering af arealerne. 2.13 Opbrydning .08 Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afgravning, transport og lægge i depot af ubundne vejmaterialer. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde. .15-.16 Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved opbrydning og bortskaffelse af asfaltbelægning i de angivne tykkelser. Afregning sker efter vejesedler, der løbende afleveres til tilsynet. .26 Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved fræsning samt bortskaffelse af det affræsede materiale. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde. SIDE 82 af 91 TAG – Tilbuds- og afregningsgrundlag - Grobshulevej, jord og belægning 2.14 .31 Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved skæring af asfalt samt bortskaffelse af afskåret materiale. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde. .60 Enhedsprisen skal omfatte udgifter ved optagning, transport og henstilling i depot af eksisterende autoværn. .85 Enhedsprisen skal omfatte udgifter ved nedtagning, transport og henstilling i depot af eksisterende vejudstyr. Afrømning af muldjord m.v. Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til afrømning, læsning, transport og oplægning i depot/ udsætning/ bortskaffelse. 2.20 Blødbundsarbejderl Tilbudslistens mængder er skønnede. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udgravning, læsning, transport og udsætning af blødbundsmaterialer udsætningsområder. Afregningsmængden bestemmes ved opmåling af udgravningsstedet, beregnet ud fra den faktiske bundbegrænsning og de teoretiske sidebegrænsninger. Afregningsmængderne fastsættes ved opmåling under arbejdets udførelse. 2.22 Friktionsmaterialer levering og opfyldning under vandspejl Tilbudslistens mængder er skønnede. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering og indbygning af friktionsmaterialer, både i traceet og under og omkring bygværker. Afregningsmængden bestemmes ved opmåling på indbygningsstedet. 2.23 Grundvandssænkning Tilbudslistens mængde er skønnet. Enhedsprisen skal dække alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af grundvandssænkningen. Afregningsmængden bestemmes ved opmåling på indbygningsstedet. 2.31 Jord, afgravning og indbygning Mængden er beregnet på grundlag af fotogrammetrisk opmåling suppleret med konkret opmåling. Det teoretiske volumen for afgravet jord udregnes som voluminet mellem færdig råjordsoverflade og terræn efter evt. muldafrømning. Beregningerne er udført af edb- SIDE 83 af 91 TAG – Tilbuds- og afregningsgrundlag - Grobshulevej, jord og belægning programmer samt ud fra optegnede tværsnit. I tilbudslistens mængder er ikke medregnet jord fra dræn- og ledningsgrave. Jord fra ledningsgrave afregnes på baggrund af entreprenørens opmålinger, evt. i 3D. 2.32 Jord, afgravning og udsætning Mængden er beregnet på grundlag af fotogrammetrisk opmåling suppleret med konkret opmåling. Det teoretiske volumen for afgravet jord udregnes som voluminet mellem færdig råjordsoverflade og terræn efter evt. muldafrømning. Beregningerne er udført af edbprogrammer samt ud fra optegnede tværsnit. Tilbudslistens enhedspris skal indeholde opgravning, sortering, transport og udsætning af materialer uegnet til indbygning herunder muldafrømning og genudlægning af muld i udsætningsområderne. Enhedsprisen skal indeholde regulering af udsætningsområderne efter nærmere aftale med tilsynet. 2.34 Jord levering og indbygning Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering og indbygning. Ydelsen afregnes efter teoretisk indbygget mål. 2.41 Udlægning af muldjord Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afhentning, transport og udlægning samt de i SAB – Jordarbejder under afsnit 3.1.1 og 3.1.3 nævnte arbejder. 2.42 Græssåning og beplantning .08 Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved græssåning inkl. gødskning ved såning og bindemiddel ved såning samt forudgående ukrudtsbekæmpelse. .09 Posten skal indeholde de under SAB-Styring og samarbejde nævnte ”Særlige nabo forhold”. Det drejer sig om: - grantræer i areal, der eksproprieres samt i arbejdsareal flyttes efter lodsejers anvisning på Grobshulevej 152 - alleen på Grobshulevej 164 forlænges med lindetræer i samme sort og størrelse (ca. 5,5 m) som eksisterende alle-træer – i alt otte træer, - flethegn bevares i videst mulig omfang og der opsættes hegn ved Grobshulevej 191, - lysstander og hegnspæle flyttes efter aftale med lodsejer Grobshulevej 286, - eksisterende hegn langs bæk fjernes og genplantes af entreprenør efter omlægning af bæk på Snærildvej 235, - eksisterende hæk og låge flyttes efter aftale med lodsejer på Snærildvej 237, SIDE 84 af 91 TAG – Tilbuds- og afregningsgrundlag - Grobshulevej, jord og belægning 3 AFVANDING Generelt Hvor arbejdsarealets udstrækning ikke tillader oplæg langs ledningsgraven af fyldmaterialer, der skal genanvendes, inkluderer ydelsen desuden læsning, transport til, oplagring i samt afhentning fra depot. Hvor ledninger ikke er placeret i vejarealer kan forventes et arbejdsareal på 10 m i bredden. Ved bassin vil der blive anvist areal til mulddepot umiddelbart op af bassinet. Ved §3 områderne skal arbejdsbredderne indskrænkes til 5 m ensidigt langs graven. Nødvendige foranstaltninger for tørholdelse af opgravede materialer, der skal genanvendes, f.eks. i form af afdækning med presenninger, skal være indeholdt i enhedspriserne. Enhedspriser og faste summer omfatter alle nødvendige elementer og formstykker, der kan leveres præfabrikeret, samlinger og tilpasninger, om- og bagstøbninger, fjernelse af overskydende materialer, rensning, prøvninger inklusive levering og afledning af prøvemedie. Enhedspriser og faste summer for brønde omfatter endvidere ekstra udgravnings- og tilfyldningsarbejder omkring brøndene udover normalt gravningsprofil, grus/singelsunderlag, tilfyldning med grus, præfabrikerede tilslutningsmuligheder, karme, dæksler og riste, afpropning af ikke anvendte sidetilløb samt alle højdereguleringer i forbindelse med udførelse af belægningsarbejderne, herunder evt. udskiftning af topringe. Udgravnings- og tilfyldningsarbejder svarende til normal gravningsprofil og tørholdelse skal indeholdes under ledningsposterne. Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til indmåling og indtegning af alle arbejder for udførelsen på et sæt tegninger, inkl. levering af dokumentation på digital form. 3.1 Hovedledninger Ledningsdybden regnes som gennemsnittet af ledningsdybden for op- og nedstrøms brønd. Ledningsdybden i den enkelte brønd er forskellen mellem dækselkote og bundkote i henhold til afløbsplaner. En ledningsstrækning regnes fra brøndcentrum til brøndcentrum. Hvis ledningen ikke afsluttes med en brønd, måles til ledningsende. Fjernelse af alt overskudsjord fra ledningsarbejder i forbindelse med udførelse af kloak skal være indeholdt i prisen. Mængderne indgår ikke i mængder under jordarbejde. Enhedspris fastsættes pr. lbm. ledning. Ydelserne skal omfatte alle arbejder for etablering af hovedledninger: - Muldafrømning Etablering af ledningsgrav for ledninger og brønde med eventuel nødvendig afstivning. - Tørholdelse af ledningsgrav med lænsepumpe. - Udlægning af udjævningslag inklusive materialer. - Etablering af nyt ledningsanlæg inklusive materialer. SIDE 85 af 91 TAG – Tilbuds- og afregningsgrundlag - Grobshulevej, jord og belægning - Tilslutning til det eksisterende system. - Indbygning af støttelag. - Omkringfyldning iht. beskrivelsen. - Tilfyldning. - - Etablering af vandstandsende lermembraner pr. 100 m. Der skal etableres membran pr. ca. 100 m i lerjord, kontroltilsynet kan dog nedsætte intervallet mellem membraner. Membranen etableres i en bredde af min. 1,0 m fra udgravningens bund til underkant tilfyldning og udlægges i lag af højst 300 mm løs mål. Der komprimeres som de omkringliggende lag, inden næste lag udlægges. Materialet til membran må ikke tippes eller hældes ned over ledningen, men skal tilføres skiftevis og til samme niveau på begge sider af rørene, før det komprimeres. Komprimeringskontroller og tæthedsprøvning. Spuling og TV-inspektion, herunder alle leverancer og arbejder for udførelsen, herunder renspuling og TV-inspektion af samtlige strækninger samt TV-inspektion af fejlbehæftede strækninger efter udbedring af eventuelle fejl samt levering af dokumentation i form af TV-inspektionsrapport med fotografier, DVD/CD-rom og videobånd. - Bortskaffelse af overskudsjord og materialer. - Deponeringsafgift for ren jord. - Renskæring af asfaltkanter. - Muldudlægning og grubning i arealer udenfor veje eller fremtidige veje. .21-23, .25, 38-40, .63-65 PE-100 SDR 17 rør med udvendig rød kloakrørsfarve. Faconstykker skal være fabriksfremstillede. Indvendige vulster skal være fjernede. Rør skal være som Profuse eller tilsvarende. 3.2 .61-62 Bemærk at der ikke kan graves med anlæg. Det skal udføres med gravekasse, og der kan ikke ske transport langs udgravningsfeltet. .65 PE-100 SDR 17 rør med udvendig rød kloakrørsfarve. Faconstykker skal være fabriksfremstillede. Indvendige vulster skal være fjernede. Rør skal være som Profuse eller tilsvarende. Ledningen skal føres helt til bunden af vandløbet. Afløbsbrønde Generelt - Enhedspris fastsættes pr. brønd. - Fjernelse af alt overskudsjord fra kloakarbejder skal være indeholdt i prisen. SIDE 86 af 91 TAG – Tilbuds- og afregningsgrundlag - Grobshulevej, jord og belægning - Brønddybde er afstanden mellem dækselkote og bundkote. Ydelserne skal omfatte alle arbejder for etablering af brønde. .20 - Tørholdelse - Muldafrømning - Etablering af ledningsgrav for ledninger og brønde med krævet afstivning. - Tørholdelse af udgravning med lænsepumpe. - Udlægning af udjævningslag inklusive materiale. - Etablering af ny brønd inklusive materialer og brøndrapportering. - Tilslutning til det eksisterende system og det nye system. - Tilfyldning. - Tæthedsprøvning. - Bortskaffelse af overskudsjord og materialer. - Deponeringsafgift for helt ren jord. - Muldudlægning og grubning i arealer udenfor veje eller fremtidige veje. Brønd 276R erstatter eksisterende brønd TC002.2R. Brønd 276R skal in situ støbes hvor eksisterende ledning gående fra eksisterende brønd TC002.1R – TC002.2R tilsluttes. .24, .43, .70 Reguleringsbrønde med forsænket bund. Brøndene skal forsynes med skilleplade, som skal fastgøres vandtæt mod brøndvæg. Brøndvæggen har Rio ventil eller tilsvarende for tømning af bassin før rensning for bundlejret sand i bassin. Brønden udstøbes på både indløbs- og udløbssiden, og der udføres bundrende frem til ventilen. Disse genstande indstøbes inden topdæk monteres. Topdæk leveres og monteres af entreprenøren. Regulatoren er Mosbæk regulator, som kan monteres efter topdæk er monteret. I topdæk indstøbes ø600 mm karm for dæksel. Karm og dæksel indstøbes i topdæk af entreprenøren. Se bilag 2-4. .22, .23, .25, .27, .41, .42, .44, .68, .69, .71 Ind- og udløb udføres med skrå afskæring af PE rørene svarende til hældning på siderne. Der sættes håndsten i beton omkring ind- og udløbene. Prisen angives pr. stk. .64 ø1600 mm sandfangsbrønd med dykket afløb ø400 mm PE i løbskote som angivet på tegning .71 Udløb til recipient med håndsten sat i beton i et par meters bredde på begge sider af vandløbet. SIDE 87 af 91 TAG – Tilbuds- og afregningsgrundlag - Grobshulevej, jord og belægning Post 03.2.64 er ø1600 mm sandfangsbrønd med dykket afløb ø400 mm PE i løbskote som angivet på tegning. Post 03.2.71 er udløb til recipient med håndsten sat i beton i et par meters bredde på begge sider af vandløbet. 3.3 Afvandingsarbejder .01 90/80 mm dræn langs veje. Prisen skal indeholde alle udgifter ved levering og indbygning af dobbeltvæggede drænrør med filtergrus. Prisen angives pr. lbm .02 Tilslutning af dræn langs veje og tilstødende veje. Prisen skal indeholde alle udgifter ved tilslutning af drænrør til nedløbsbrønd. Prisen er pr. rørtilslutning. .03 Drænbrønde (ikke vist på tegningsmaterialet – sættes pr. 175 m hvor der ikke er vejbrønde) langs veje inkl. 8 m stik + tilslutning/udløb i grøft. Posten skal indeholde alle udgifter til levering, opgravning inkl. evt. fjernelse af eksisterende ledninger, sætning, tilslutning af stik, tilfyldning, komprimering og montering af karm og dæksel. Prisen angives pr. stk. .04 ø425 rendestensbrønde (PE) (markeret med ”X”V i navnet på tegningsmaterialet) med 70 L sandfang, inkl. montering af karm og rist, samt gns. 5 m Ø160 mm stikledning inkl. tilslutningen til hovedledning. Posten skal indeholde alle udgifter til levering, opgravning inkl. evt. fjernelse af eksisterende ledninger, sætning, tilslutning af stik, tilfyldning, komprimering, levering og montering af karm og rist, samt alle overgangsstykker. Prisen angives pr. stk. .05 ø425 rendestensbrønde (PE) i trug (markeret med ”X”VK i navnet på tegningsmaterialet) med 70 L sandfang, inkl. montering af karm og kuppelrist, samt gns. 5 m Ø160 mm stikledning inkl. tilslutningen til hovedledning. Posten skal indeholde alle udgifter til levering, opgravning inkl. evt. fjernelse af eksisterende ledninger, sætning, tilslutning af stik, tilfyldning, komprimering og montering af karm og rist. Prisen angives pr. stk. .06 ø315 tørbrønd (PE) (markeret med ”X”T i navnet på tegningsmaterialet), inkl. montering af karm og rist, samt gns. 5 m Ø160 mm stikledning inkl. tilslutningen til hovedledning. Posten skal indeholde alle udgifter til levering, opgravning inkl. evt. fjernelse af eksisterende ledninger, sætning, tilslutning af stik, tilfyldning, komprimering og montering af karm og rist. Prisen angives pr. stk. .07 Udløb udføres med skrå afskæring af PE rørene svarende til hældning på siderne. Der sættes håndsten i beton omkring udløbene. Prisen angives pr. stk .08 Tillæg for længder over 5 m til ledning eller brønd ø160 mm. Prisen skal indeholde alle udgifter ved udførelse af stikledning for nedløbsbrønde, hvor længden er større end 5 m. Prisen angives pr. lbm. .09 som post 03.3.01 .10 som post 03.1.63 dog med tilslutning i brønd og ikke skråt afskåret. .11 Drænbrønde ø315 ved eksisterende dræn med dykket afløb 110 mm. Posten skal indeholde alle udgifter til levering, opgravning inkl. evt. fjernelse af eksisterende ledninger, SIDE 88 af 91 TAG – Tilbuds- og afregningsgrundlag - Grobshulevej, jord og belægning sætning, tilslutning af stik, tilfyldning, komprimering og montering af karm og dæksel. Prisen angives pr. stk. 3.4 Regnvandsbassin Enhedsprisen skal indeholde alle omkostninger til levering og indbygning efter forskrifterne beskrevet i SAB-afvanding 3.7.5. 3.5 Vandløb Vandløbene afregnes efter løbende meter vandløb. Enhedsprisen skal indeholde alle omkostninger til omlægning af vandløbene, herunder muldarbejde, jordarbejde, udlægning af sten i vandløbet, opfyldning af aflagt vandløb, og muldudlægning. 3.6 5 5.1 Øvrige afløbsarbejder .01 Kanalen anlægges med 25 cm bred bund med anlæg 1:3 til terræn hvor kanalen slynger tilfældigt +- 3 m. Arbejdet udføres som grøfter beskrevet under jordarbejder. .02 Prisen skal indeholde alle udgifter ved overpumpning af indsivningsmængde ved tilslutning af eksisterende system. .03-.04 Nedlægning af eksisterende ledningsstræk med betonfyldning. Prisen skal indeholde alle udgifter ved betonfyldning af eksisterende ledninger. Prisen angives pr. lbm. .07-.11 Nedlægning af eksisterende brønde sker ved jordfyldning efter at øverste 1 meter af brønden er fjernet. Prisen skal indeholde alle udgifter ved nedlægningen af eksisterende brønde. Det sikres at der er hugget hul i bunden eller på anden måde udløb for vand. Prisen angives pr. stk. .12 Tilslutning til eksisterende brønd. Prisen skal indeholde alle udgifter ved tilslutningen af eksisterende brønd. Prisen angives pr. stk BUNDSIKRINGSARBEJDER Bundsikring, at levere og indbygge Afregningsmængden bestemmes som fast indbygget nettovolumen. Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til levering og indbygning. 6 BELÆGNINGSARBEJDER 6.15 Stabilt grus Mængderne er inkl. overbredder som angivet i SAB - Stabilt grus og som vist på normaltværprofilerne. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved levering og indbygning. SIDE 89 af 91 TAG – Tilbuds- og afregningsgrundlag - Grobshulevej, jord og belægning 6.22/.23/.24 Varmblandede asfaltmaterialer /.28/.29/.34 Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Asfaltemulsionsmængden og stenmelsmængden dokumenteres ved vejesedler. Tilbudslistens mængder er beregnet ud fra den teoretiske bredde af kørebanen. Overbredden, der er indregnet i tilbudslistens mængder, udgør 5 cm i forhold til overliggende lag. Materialer til overbredden herudover samt til sidestøtte som følge af skråtstillet skjold skal være inkluderet i enhedspriserne. Efter arbejdets afslutning skal arealet af den udførte belægning opmåles, jf. afsnittene 3.4.3 og 3.5.2 i SAB samt 4.1.3 i AAB. Delarbejder kan eventuelt opmåles efter aftale med tilsynet. For hver belægning beregnes middelforbruget i kg/m2 på basis af vejesedler og de opmålte arealer, idet den udførte belægningsbredde sammenholdes med beskrivelsen af asfaltlagets areal, jf. bl.a. afsnit 3.5 i SAB. Hver belægning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m2 omfattende samtlige ydelser samt tilbuddets reguleringspriser for mer- og mindreforbrug. Hvor andet ikke er anført i TBL, omfatter reguleringspris hele posten. Merforbrug Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. afsnittene 3.4.3 og 3.5.2 i SAB. I flerlagsbelægninger skal et merforbrug, der skyldes mindreforbrug (jf. afsnit 3.4.3 i SAB) i et nedre lag, afregnes efter dette lags reguleringspris. Såfremt merydelsen overstiger tolerancen (jf. afsnit 3.4.3 i SAB) og har et sådant omfang, at forudsætninger for konditionsmæssig udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren uden ekstrabetaling forlange laget fjernet eller affræset med henblik på retablering i korrekt udførelse. For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af belægning kan der efter forudgående aftale med bygherren betales for merforbrug. Mindreforbrug For manglende kompensation i en flerlagsbelægning og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag med 100 % tillæg. For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstændighederne forlange afhjælpningsperioden øget eller betalingsreduktion efter reguleringspris med 100 % tillæg. 6.62 NYE GRANIT-/BETONSTEN, LEVERE OG INDBYGGE Enhedspriserne skal omfatte levering, sætning, komprimering og fugefyldning samt alle SIDE 90 af 91 TAG – Tilbuds- og afregningsgrundlag - Grobshulevej, jord og belægning øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, som f.eks.: Renhold af belægningen. Vanding af arbejdsstedet for at imødegå støvgener. Nødvendig tilpasning og tilhugning af alle materialer, såvel nye som brugte. Lægge- og sættematerialer. Tilbudslistens mængder er teoretiske mængder beregnet ud fra tegninger o.a. Efter arbejdets udførelse skal arealet af den udførte belægning opmåles. Arealet af nedløbsriste, brønddæksler, trapper, lyskasser og lignende fradrages, når det enkelte areal er over 1 m2. 7 7.1 UDSTYR Stålautoværn Enhedspriserne skal indeholde alle omkostninger til levering og opsætning af autoværn. 7.21/ 7.22 HVID KØREBANEAFMÆRKNING, PLAN MED LANG HOLDBARHED/ TERMOPLASTISK AFSTRIBNING, PROFILERET Alle udgifter i forbindelse med kontrolmålinger ved leveringen og ved mangelansvarsperiodens udløb skal være indeholdt i enhedsprisen. Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og udførelse af de angivne kørebaneafmærkninger, herunder også nødvendig afsætning, klar- og rengøring, opvarmning, Vognbanelinjer og punkterede kantlinjer er opgjort som stribelængden ekskl. Ophold. For profilerede linjer regnes eventuelle mellemrum mellem profilerne dog med til stribens længde. Spærreflader er opgjort som areal eks. mellemrum. Symboler og pile er opgjort som styk. 7.30 Levering af tavler Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser forbundet med arbejdet, herunder levering, opsætning, fundament etc. Desuden skal levering og montering af skilte/tavler inkl. nødvendige beslag og bolte være indeholdt i prisen. Mængden opgøres ved optælling. 8 8.1 Tunneler og faunapassager Vandløbstunnel Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til levering, etablering og udførelse af de to bygværker inkl. beregningsdokumentation, afgravning, tilfyldning, tørholdelse, renselag, stillads og form, armering, beton og udstøbning, fugtisolering, drænmåtter, mekanisk beskyttelse samt alle øvrige arbejder nødvendige for udførelsen af det på tegningerne vi- SIDE 91 af 91 TAG – Tilbuds- og afregningsgrundlag - Grobshulevej, jord og belægning ste og det i SAB beskrevne arbejde. 9 DIVERSE ARBEJDER 9.1 Foringsrør Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter ved levering og nedgravning af foringsrørene samt montering af træktråd. 9.2 Inventar .01 9.3 Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til demontering oplagring og opsætning af busskur ved Skovlyvej. Enhedsprisen skal også indeholde etablering af et 10 cm gruslag under hele busskuret og ud til vejens asfaltkant. Vendepladser m.v. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter ved etablering af overkørsler og indkørsler som angivet på tegningerne. 9.30 Kantpæle Enhedsprisen skal indeholde allel for arbejdet nødvendige ydelser, for levering og opsætning af kantpæle herunder levering inkl. fundamanet, nedgravning af fundament, og montering. 10 Stipulerede ydelser Arbejder under denne post skal dokumenteres af entreprenøren ved dag- eller ugerapporter med angivelse af forbrug af mandskab, materiel og materialer, og må først iværksættes efter skriftlig aftale med tilsynet. Dokumentation skal løbende udleveres til tilsynet 10.01 Materiel og mandskab Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til leje og drift inkl. maskinfører, vedligeholdelse og driftsmidler. Enhedsprisen angives pr. effektiv time. 10.02 Afvanding .01-02 Nedlægning af eksisterende ledningsstræk ved opgravning. Prisen skal indeholde alle udgifter ved opgravning af eksisterende ledninger. Prisen angives pr. lbm. Posterne skal kunne erstatte posterne 3.6.4 og 3.6.5 i fuldt omfang. 03 Enhedsprisen omfatter alle udgifter til leje og etablering, herunder transport til og fra arbejdsstedet, tilrigning, energiforsyning, nedskylning af spidser, drift, pasning, vedligeholdelse og afmontering/nedtagning i 2 uger. Bilag 1: Belægningsskema Grobshulevej - Jord og belægning 14. marts 2014 Udarbejdet: MOBE Kontrolleret: LCJ Belægningsopbygning Belægningsskema OB Strækning Vejnavn Grobshulevej - kørebane - cykelbane N - cykelbane S Rundkørsler - cirkulationsareal - cykelsti Kongshusvej - nord - syd St. St. 25 25 25 3770 3770 3770 Trafikbelastning mio. Æ10 80 70 SRS AB ABB GAB 0 Bærelag GAB I GAB II SG BL Koblingshøjde E-modul Mpa t t t t t t t t 2 2 2 2 2 mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m2 mm kg/m mm kg/m mm 25 20 20 25 20 55 50 50 110 148 Slidlag SMA PA 60 50 25 25 60 60 kg/m2 t t Tykkelse 2 mm kg/m mm mm Tykkelse mm 50 50 50 115 115 115 70 165 210 150 150 445 280 280 800 500 500 50 115 70 165 210 50 115 150 445 800 280 800 800 500 50 50 115 115 70 70 165 165 210 210 445 445 800 800 Trinesvej 200 25 60 40 95 60 140 200 475 800 Skovlyvej 60 25 60 40 95 60 140 200 475 800 Ulvskovvej 60 25 60 40 95 60 140 200 475 800 Snærildvej - nord - syd 605 115 50 50 115 115 70 70 165 165 210 210 445 445 800 800 Vesterskovvej 110 40 95 60 140 200 475 800 Indkørsler 800 200 300 500 25 25 60 60 25 60
© Copyright 2026