מסמכי המכרז
מדינת ישראל -הכנסת מכרז מספר 13/2016 למתן שירותי אדריכלות לכנסת מועד אחרון להגשת הצעות: מועד :יום ראשון 29בינואר ,2017בשעה 11:00 מקום :הכנסת ,ירושלים טבת התשע"ז ינואר 2017 2 לכבוד א.ג.נ,. הנדון :הזמנה להציע הצעות במכרז מס' 13/2016למתן שירותי אדריכלות לכנסת ======================================================== .1 כללי א .הכנסת (להלן" :המזמינה" או "הכנסת") מבקשת בזאת ממציעים העומדים בתנאים המוקדמים להשתתף במכרז זה ולהגיש הצעות למתן שירותים כמפורט במסמכי המכרז (להלן" :המכרז"). ב .כלל המסמכים המפורטים להלן מרכיבים את מסמכי המכרז ויש לראותם כמשלימים זה את זה (להלן: "מסמכי המכרז"): מסמך זה נספח א מכרז. -טופס הגשת הצעה והתחייבות המציע לעמוד בדרישות מכרז זה. נספח א1- נספח א2- נספח א3- נספח א4- נספח א5- נספח א6- נספח ב נספח ג נוסח ערבות בנקאית להגשת ההצעה; תצהיר בדבר עמידה בהוראות הדין. נוסח אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה. הצעת תמורה ותנאי תשלום. תשקיף למשתתף. שאלון למועמד. הסכם התקשרות. -מפרט שירותים. נספח ד נספח ה נספח ו נספח ז נספח בטחון. כתב התחייבות בלתי חוזרת לסודיות והעדר ניגוד עניינים. אישור עריכת ביטוחים -נוסח ערבות בנקאית לתקופת ההסכם (תומצא על ידי הזוכה במכרז לאחר זכייתו). ג .הכותרות במסמכי המכרז נועדו לשם הנוחות בלבד ,ולא ישמשו לפרשנותם בכל אופן שהוא. ד .במקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה או אחד הנספחים לבין הסכם ההתקשרות תגבר הוראת הסכם ההתקשרות ,אלא אם כן נאמר במפורש כי הוראת מסמך זה או הנספח גוברת .במקרה של סתירה בין ההצעה שהגיש הספק במסגרת המכרז לבין מסמכי המכרז ,יגברו הוראות מסמכי המכרז. .2 הגדרות "אדריכלות פנים" – תכנון היבטי בינוי בחללי פנים בבנין המבוצע על-ידי אדריכל. "תעריף לפי ערך פרויקט" -תעריף המבוסס על ספר התעריפים והנהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון בהוצאת משרד הביטחון מהדורת יולי ,1996כולל את הנחת מקדם משרד הבטחון בשיעור של .10% "תעריף לשעת עבודה" – תעריף המבוסס על תעריף משרד הביטחון לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק -2תעריפים,ק 2.21א' -תעריף מתכננים ויועצים לפי שעות עבודה. 3 .3 מהות ההתקשרות א .השירותים המתבקשים על ידי הכנסת במסגרת המכרז הם שירותי אדריכלות ובהם שירותי אדריכלות כלליים כפי שמוגדרים ב ספר התעריפים והנהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון בהוצאת משרד הביטחון מהדורת יולי ,1996פרק 2.2ופרק ,2.13וכן תחומי אדריכלות יחודיים וביניהם יעוץ למכרזים, שימור מבנים ,תכנון מטבחים ,תכנון נוף ,איפיון ,תיאום מערכות ,הדמיות וכן כל השירותים הדרושים להגשה מלאה של תכנית מתאר( .להלן" :השירותים"). ב .במסגרת הצעתו ,יציג המציע מועמד אחד מטעמו ,שהוא בעל המשרד או שותף או עובד במשרדי המציע (להלן":המועמד") ,אשר יספק למזמינה את השירותים נשוא מכרז זה ,למעט שירותים בתחומי אדריכלות יחודיים אשר יוגדרו על ידי המזמינה .שירותים אלו יכול שינתנו באמצעות עובד אחר במשרדי המציע או קבלן משנה מטעם המציע בכפוף לאמור במסמכי המכרז. ג .הכנסת צפויה ליזום פרויקטים בהם היבטים ביטחוניים המחייבים סיווג בטחוני .המציע הזוכה והמועמד מטעמו ידרשו מיד עם חתימתם על הסכם ההתקשרות לפנות למלמ"ב (הממונה על הביטחון במשרד הביטחון) לקבלת אישור ברמת סיווג סודי לפחות .בפרק הזמן עד קבלת הסיווג כאמור המציע יפעל להעסקת עובדים או קבלני משנה המאושרים על ידי המלמ"ב ברמת סיווג סודי לפחות לטובת הפרויקטים המחייבים סיווג ביטחוני .לא תשולם כל תמורה מעבר למפורט במסמכי המכרז עבור קבלת הסווג כנדרש. .4תקופת ההתקשרות והיקפה א .על הזוכה להיות ערוך להתחיל באספקת השירותים באופן מיידי ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות. ב .תקופת ההתקשרות תהא לשלוש שנים (להלן" :תקופת ההתקשרות") .לכנסת שמורה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות בנות שנתים כל אחת או פחות (להלן" :התקופות הנוספות") ,ובלבד שסך התקופות הנוספות לא יעלה על ארבע שנים. ג .היקף ההתקשרות הוא עד ₪ 12,000,000כולל מע"מ לתקופת ההתקשרות (לשלוש השנים יחד) ,ועד ₪ 4,000,000כולל מע"מ לכל תקופה נוספת (עבור שנתיים). ד .הכנסת שומרת לעצמה את הזכות להרחיב את היקף התקשרות לכל אחת מהתקופות ,וזאת במסגרת של עד 50%לכל תקופה. ה .ההזמנה בפועל של השירותים תבוצע בהתאם לצרכיה של המזמינה .הכנסת אינה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה. .5 התמורה התמורה שתשולם לזוכה עבור מתן השירותים תחושב כדלקמן: א .עבור שירותים שערך הביצוע של תחום היעוץ והתכנון שבאחריות האדריכל הוא עד 150אלף ₪כולל מע"מ תחושב התמורה על פי תעריף לשעת עבודה ,בניכוי ההנחה שיציע הספק בהצעתו. ב .עבור שירותים שערך הביצוע של תחום היעוץ והתכנון שבאחריות האדריכל הוא מעל 150אלף ₪כולל מע"מ תחושב התמורה על פי תעריף לפי ערך פרויקט ,בניכוי ההנחה שיציע הספק בהצעתו. ג .עבור שירותים שערך הביצוע של תחום היעוץ והתכנון שבאחריות האדריכל הוא מעל 150אלף ₪אולם הם אינם מופיעים ב ספר התעריפים והנהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון בהוצאת משרד הביטחון מהדורת יולי ,1996תחושב התמורה על פי תעריף לשעת עבודה ,בניכוי ההנחה שיציע הספק בהצעתו. 4 .6 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התנאים המוקדמים המפורטים להלן הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה .הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. א .על המציע לעמוד בתנאים המוקדמים הבאים: .1 המציע הוא שותפות רשומה בישראל כדין או תאגיד רשום בישראל כדין. .2 המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-ובכלל זה ניהול ספרים כדין והיעדר הרשעה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א ,1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-וכן מילוי הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין זכויות סוציאליות ושכר מינימום לעובדים. .3 המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו.1975- .4 המציע שילם את כל חובותיו לרשם המופקד על המרשם שבו הוא רשום על-פי דין .ולעניין מציע שהוא חברה -הוא אינו רשום ברשם החברות כחברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. .5 המציע אינו מספק לכנסת שרותי ניהול ופיקוח צמוד או ביצוע בתחום הבינוי. .6 המציע הגיש ערבות בנקאית בגין הגשת הצעה במסגרת המכרז – כמפורט להלן בסעיף .7 .7 נכון ליום הגשת ההצעה המציע מעסיק כעובדים לפחות 4אדריכלים הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף אדריכלות שהינם אדריכלים רשויים .מובהר כי אחד מהאדריכלים יכול להיות המועמד .ניתן להגיש עד 6אדריכלים לצורך הוכחת עמידה בתנאי מוקדם זה .בהצעה בה יוגשו יותר מ 6-אדריכלים ייבדקו ששת האדריכלים הראשונים ברשימה. ב. עמידת המציע בתנאים המוקדמים לעיל תיבחן רק עפ"י נתוני המציע ,כאישיות משפטית נפרדת .אין המציע רשאי להסתמך ,לעניין עמידתו בתנאים המוקדמים אלו ,על תכונות ,כישורים ,ניסיון וכיו"ב רכיבים ,המתקיימים בצדדים שלישיים ,לרבות בעלי מניותיו ,מנהליו ,עובדיו ,תאגידים קשורים שלו וכיו"ב. ג. על המועמד לעמוד בתנאים המוקדמים הבאים: .1 הוא מועסק על ידי המציע כעובד החל מיום 1/1/2013לכל המאוחר. .2 הוא אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף אדריכלות ,והוא אדריכל רשוי החל מיום 1/1/2011לכל המאוחר. .3 הוא סיפק שרותי תכנון אדריכלות להקמתו של מבנה בישראל כפי שמופיעים בספר התעריפים והנהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון בהוצאת משרד הבטחון מהדורת יולי ,1996פרק 2.2 לכל הפחות ,לשני פרויקטים בהתאם לפירוט הבא: )1פרויקט ששטח המבנה ,לא כולל שטחי פיתוח שהינם מחוץ למבנה הוא מעל 1,500מ"ר. )2הפרויקט נמסר ללקוח החל משנת 2006ועד למועד הגשת ההצעה. )3שירותי האדריכלות שסופקו לא היו בתחום אדריכלות פנים בלבד. )4ניתן להגיש עד 4פרויקטים לצורך הוכחת עמידה בתנאי מוקדם זה .בהצעה בה יוצגו יותר מ- 4פרויקטים ,ייבדקו ארבעת הפרויקטים הראשונים ברשימה. 5 .7 ערבות בנקאית בגין הגשת הצעה במכרז א .להבטחת תקפותה של הצעתו על המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית (להלן :ערבות הצעה או הערבות) בהתאם לדרישות להלן: ב. .1 הערבות הוצאה לבקשת המציע בלבד ,בסך .₪ 30,000הערבות תהיה בלתי מוגבלת בתנאים, לפירעון עם דרישה .תוקף הערבות יהיה עד ליום 30באפריל .2017 .2 מוציא הערבות יהיה בנק בארץ או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א ,1981-ונכלל ברשימה שמפרסם החשב הכללי במשרד האוצר. .3 מימוש הערבות יהא במשרד הראשי או בסניף של מוציא הערבות בישראל. .4 שם המבקש בכתב הערבות יהיה זהה במדויק לשם המציע .לא תתקבלנה ערבויות בהם שם המבקש הוא אחר או שהמבקש הוא גוף אחר עבור המציע; .5 יש לצרף את הערבות המקורית להצעה; .6 נוסח הערבות הבנקאית יתאם בקפדנות לנוסח שבנספח א 1-למסמכי המכרז; .7 הערבות תהא בשפה העברית בלבד; .8 לא יתקבלו חלופות ערבות ,כגון שעבוד ,הקפאה ,עיכוב של חובות ו/או כספים המגיעים למציע מהמזמינה ו/או מגוף אחר של המדינה; .9 אין לסייג את האפשרות לדרוש מימוש הערבות גם באמצעות פקסימיליה ,מברק וכיוצ"ב .עם זאת ,למזמינה שיקול דעת לקבוע כי סייג כאמור אינו מהווה פגם מהותי אשר יוביל לפסילת הערבות או ההצעה ולתת למציע אשר יגיש ערבות שבה ייכלל סייג זה אפשרות להגיש ערבות מתוקנת בפרק זמן שיינתן לו ,כתנאי לדיון בהצעתו. הערבות תשמש להבטחת מילוי תנאי המכרז על ידי המציע וכבטחון לקיום התחייבותו אם יזכה להתקשר עם המזמינה לעניין הספקת השירותים נושא המכרז .ערבותו של מציע אשר יחזור בו מהצעתו או יוברר כי נהג בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ,או שלאחר שנבחר כזוכה במכרז לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז ,או שיוברר כי הצהרות שהצהיר או מצגים שהציג אינם נכונים ,מלאים ומדויקים ,הן במהלך הליך המכרז והן לאחר קבלת ההודעה על זכייה במכרז -תחולט בהתאם לשיקול דעתה של הכנסת וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות לטעון את טענותיו. ג. בהגשת הצעה במסגרת מכרז זה מסכים המציע כי הסכום הנקוב בערבות הבנקאית מהווה פיצוי ראוי ומוסכם מראש ,שנקבע ביחס סביר לנזק שנצפה כנזק העשוי להיגרם לכנסת כתוצאה מסתברת של קרות אחד המקרים המפורטים לעיל. ד. מציע יהיה רשאי לקבל חזרה את ערבות ההצעה אם: ( )1המציע נבחר כזוכה במכרז – וזאת לאחר חתימת החוזה והמצאת המסמכים הנדרשים ,לרבות ערבות הביצוע. ( )2הודיעה המזמינה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות – לאחר מתן הודעת המזמינה כאמור; ואולם ,אם נקבע מציע כזוכה שני ,תוחזר לו הערבות רק לאחר שהמציע שהצעתו נקבעה כזוכה במכרז ,חתם על חוזה ההתקשרות והמציא למזמינה את כל המסמכים הנדרשים. ( )3החליטה המזמינה על ביטול המכרז -לאחר ביטולו. 6 .8 אופן מילוי ההצעה א .על המציע להגיש את הצעתו בעזרת מסמכי המכרז. ב. המציע ימלא את מסמכי המכרז רק במקומות הנדרשים למילוי על ידו .אין לשנות ,לרבות על ידי הוספה או מחיקה את מסמכי המכרז ,אלא ככל שהדבר נדרש או הותר במפורש במסמכי המכרז. ג. תיקון של פרטים שמולאו על ידי המציע בכתב יד בשגגה ,יעשה על ידי מתיחת קו על פני הפרט השגוי, ורישום הפרט הנכון בצדו .ליד התיקון ,תוטבע חותמת התאגיד וחתימת מוסמכי החתימה בו. ד. כל השמטה ,מחיקה ,שינוי או תוספת אשר ייעשו באיזה ממסמכי המכרז ,או כל הסתייגות ,או התניה מסו ג כלשהו וכן מילוי שלא בהתאם לכללים המפורטים בסעיף זה לעיל ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה. ה .ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מההוראות המפורטות בסעיפים א'-ד' לעיל ,אם שוכנעה -כי על אף הסטייה -ההצעה תואמת את דרישות המכרז ,היא ברורה וחד-משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב. ו. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הכנסת שכתובתו ,www.knesset.gov.il :תחת לשונית "מכרזי רכש והתקשרויות". .9 מסמכים שיש לצרף להצעה א .המציע יכלול בהצעתו פירוט לגבי עמידתו בתנאים המוקדמים ועמידת המועמד בתנאים המוקדמים. בנוסף יכלול המציע פירוט לגבי פרויקטים שבוצעו על ידי המועמד ,וכן את הצעת מחיר עבור מתן השירותים. ב. לצורך הוכחת עמידה בתנאים המוקדמים יש לצרף את המסמכים הבאים: .1פר טים מלאים על זהות תאגיד המציע ,תעודת רישום התאגיד כדין ,תדפיס עדכני מהמרשם בו רשום התאגיד (רשם החברות/השותפויות) או אישור רו"ח או עו"ד של התאגיד על כך שהתאגיד עדיין פעיל ,וכן אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה בנוסח נספח א;3- .2אישור עדכני מן הרשם בו רשום המציע ,לפיו שילם את כל חובותיו לרשם; .3אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק העסקאות"): .4תצהיר בדבר עמידה בהוראות הדין ,בנוסח נספח א;2- .5אישור תקף על היות המציע עוסק מורשה; .6תשקיף למשתתף בנוסח נספח א 5-על כל הצרופות הנדרשות בו; לצורך בדיקת הניסיון הקודם של המועמד כנדרש במסמכי המכרז ,צוות מטעמה של הכנסת יתקשר ללקוחות שפורטו בנספח זה .אי מענה מתמשך של נציג הלקוח עלול להביא לפסילת ההצעה ועל כן מומלץ לנקוב במספר נציגים ובפרטי התקשרות מעודכנים ונכונים. .7צילום תעודה של המועמד כאדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף אדריכלות וכן צילום מתעודת רישוי החל מיום 1.1.2011כנדרש בתנאי המקדים (6ג)(.)2 .8 צילום תעודות רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף אדריכלות של האדריכלים המועסקים על ידי המציע וכן צילום מתעודות רישוי כנדרש בתנאי המקדים (6א)(;)7 .9קורות חיים של המועמד ושל האדריכלים שמועסקים על ידי המציע. .10שאלון למועמד מלא וחתום על-ידי המציע ועל ידי המועמד בנוסח נספח א;6- .11ערבות בנקאית כנדרש בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ,בנוסח נספח א';1- 7 ג. בנוסף יצרף המציע להצעתו: .1 טופס הצהרת המציע והתחייבות לעמידה בתנאי המכרז ,נספח א' ממולא חתום כנדרש; .2 שאלון למועמד ובו פירוט קורות חיים ,והיעדר ניגוד עניינים שימולא על ידי המציע והמועמד בנוסח נספח א;6- .3 הצעת המחיר של המציע בנוסח המופיע בנספח א;4- .4 מסמכי המכרז וכן תשובות המזמינה לשאלות הבהרה והודעות עדכון ,כשהן חתומות בחותמת המציע וחתימת בעלי זכות החתימה בראשי תיבות וכן במקומות המיועדים לכך ,לאישור כי הללו, הובנו ,ונלקחו בחשבון בעת הגשת ההצעה (בעת הגשת ההצעה על המציע בלבד לחתום על נספח ו' ואין צורך להחתים את חברת הביטוח); .5 מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעונין שתינתן לו העדפה בשל כך יצרף להצעתו אישור ותצהיר ,הכל בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים התשנ"ב( 1992 -להלן" :חוק חובת המכרזים"); ד. בהיעדר צירוף כאמור ,רשאית המזמינה שלא לשקול את ההצעה ,או לפי שיקול דעתה לבקש השלמת מסמכים. ה .המציע רשאי להגיש כל חומר העשוי להיות רלוונטי לדעתו ,להוכחה כי הוא עומד בדרישות המכרז. .10מקום ומועד אחרון להגשת ההצעות א .המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ראשון 29בינואר ,2017עד השעה 11:00בדיוק. הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון. ב .תשומת לב המציעים ,כי כל כניסה למשכן הכנסת כרוכה בתיאום מראש ,קבלת אישור בטחוני ובידוק בטחוני .מס' הטלפון לתיאום כניסה.02 - 6408733 /4 /5 : ג. על המציע להביא בחשבון שבכניסה למשכן הכנסת נערך בידוק ביטחוני קפדני העשוי לארוך זמן ממושך. ד .את ההצעות ,בצירוף המסמכים הנזכרים לעיל ,יש להכניס לתוך מעטפה סגורה חלקה (ללא ציון כל פרט מזהה של המציע על גבי המעטפה) .על המעטפה יש לרשום" :עבור מכרז מס' 13/2016למתן שירותי אדריכלות לכנסת". ה .את מעטפת ההצעה הסגורה יש להפקיד ,באופן אישי ,בתיבת המכרזים במשרדי מדור בכיר רכש ומחסנים בכנסת ,ירושלים ,עד למועד האחרון להגשת הצעות לעיל .יש לתאם כניסה מראש ,כמפורט לעיל .אין לשלוח הצעות בדואר או בדרך אחרת. .11שאלות הבהרה ממציעים ,הבהרות ושינויים במסמכי המכרז מטעם המזמינה א .הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה ,במענה לשאלות בכתב בלבד ,שימסרו לכנסת ,למדור בכיר רכש ומחסנים ,בפקס 02- 5660363 :או במייל: ,[email protected]עד יום שני 16בינואר ,2017בשעה .14:00שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה ,לא יענו .לא יינתן מענה לשאלות הבהרה אשר תוגשנה בעילום שם. המציע לבדו יהא אחראי לוודא כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו במשרדי מדור בכיר רכש ומחסנים בכנסת עד למועד האמור בטלפון .02-6408733/4/5 8 ב .כל תשובה או הבהרה תפורסם באתר האינטרנט של הכנסת ,תחת לשונית "מכרזים ודרושים", בסמיכות למסמכי המכרז .לא יהא כל תוקף שהוא לכל תשובה שלא תינתן על ידי נציג המזמינה ותפורסם באתר כאמור. ג. הכנסת רשאית בכל עת לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים במסמכי המכרז .כל שינוי יפורסם באתר הכנסת כאמור ,ויהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. ד .כל שינוי או תוספת למסמכי המכרז ,לפני המועד האחרון להגשת ההצעות -בין ביוזמת הכנסת ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים -ייעשה על ידי הכנסת ,לפי שיקול דעתה ,ויחייב את המציעים, בהתאם להודעה שתפורסם באתר הכנסת. ה .תשובות ,הבהרות והודעות שינוי שיפורסמו באתר הכנסת (אם יפורסמו) ,יצורפו על ידי המציעים להצעתם ,וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם ,הובנו ,ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות. ו. יובהר ,כי באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף אחר פרסומי המזמינה באתר האינטרנט הנוגעים למכרז זה. .12ההצעה -של המציע לבדו א .הצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד .אין להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים. ב .ההצעה תוגש ללא כל הסכם ,קשר או תיאום עם גופים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה. בכלל זה ,קשר של בעל עניין במציע אחר ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968- .13תוקף ההצעה כל הצעה תעמוד בתוקפה ותהיה בלתי חוזרת ,על כל פרטיה ,מרכיביה ונספחיה ,ותחייב את מגישה מהמועד בו תוכנס לתיבת המכרזים ועד 120יום מהמועד האחרון להגשת הצעות .לאחר חלוף פרק זמן זה תמשיך ההצעה לעמוד בתוקפה כל עוד לא בוטלה על ידי המציע בהודעה בכתב למזמינה .ביטול ההצעה יהיה בתוקף מהמועד בו התקבלה הודעה בכתב כאמור. .14עדכון פרטים ומסירת פרטים נוספים ובירורי המזמינה המזמינה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מן המציע פרטים ,מסמכים וכל מידע אחר הנראה לה נחוץ לשם בחינת הצעתו ,לרבות השלמת מידע חסר ,הבהרות וכל מידע אחר או נוסף .המציע מתחייב להמציא לכנסת ,מיד עם דרישתה ,את המידע הנדרש וזאת בין היתר לצורך עמידתו של המציע בתנאים המוקדמים שפורטו לעיל. מבלי לגרוע מהאמור: א .התברר למזמינה ,בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת ,כי הצהרה או פרט מידע המופיע בהצעתו אינם נכונים ,מלאים או מדויקים ,רשאית המזמינה לפסול את ההצעה ,ואם בחרה בה כהצעה הזוכה -לבטל את הזכייה. ב .נציגי המזמינה יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ובאתרים בהם נתנו הוא או עובדיו שירותים דומים לשירותים נושא המכרז ,וכן לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע או עובדיו לשם קבלת חוות דעת אודותיהם .כן תהא המזמינה רשאית לפנות ולקבל חוות דעת ,נתונים ופרטים אחרים אודות המציע 9 מגורמים שלישיים ,לפי שיקול דעתה ,לרבות חוות דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע ,דירוג האשראי שלו וכיוצא באלה. ג. המציע חייב לעדכן את הכנסת ללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם יחול ,במידע שמסר לכנסת ,בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו במכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה במכרז, ואם נקבע כזוכה -עד לחתימה על ההסכם. .15אחריות בלי לגרוע מהוראות כל דין ,בעצם הגשת ההצעה ,מצהיר המציע ומסכים כי: א .המזמינה ומי מטעמה ,אינם נושאים בכל אחריות להוצאות או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת המכרז או בקשר למכרז זה. ב .בכל מקרה ,הוא לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז, בין אם זכה במכרז ובין אם לאו ,בין אם נבחר זוכה במכרז ובין אם בוטל המכרז מכל סיבה שהיא. ג .המציע יישא באחריות לכל נזק שייגרם למזמינה ,אם ייגרם ,כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון או אינו מדוייק או מטעה בהצעתו. .16אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה א .המזמינה תבחר מבין ההצעות שיוגשו ועברו את התנאים המוקדמים את ההצעה המעניקה למזמינה את מירב היתרונות וזאת בהתבסס על אמות מידה והמשקולות הרשומות מטה: ב. .1 איכות ההצעה – 80% .2 המחיר המוצע – 20% איכות ההצעה – - 80%תתבסס על כישוריו וניסיונו של המועמד ( ,)39%סיווג משרד המציע ( )5%וכן מראיון שיתקיים עם המציע והמועמד (,)36%בהתאם למדדים המפורטים להלן: – 26% .1ניסיון המועמד בפרויקטים להקמת מבנה בישראל בגין ניסיון המועמד במתן שירותי תכנון אדריכלות עבור שני פרויקטים ( 13%לכל פרויקט) מתוך הפרויקטים שהוצגו לצורך עמידה בתנאי מוקדם (6ג)( ,)3ובהתאם לפירוט הבא: א) - 8%עבור התרשמות המזמינה מתכנון הפרויקט שבוצע :סוג השירותים שניתנו ,מורכבות הפרויקט ,עמידה בלוחות זמנים ושביעות רצון לקוחות מקבל השירות. ב) - 5%פרויקט ששטח המבנה ,לא כולל שטחי פיתוח שהינם מחוץ למבנה הוא מעל: (א) 2500מ"ר ;2% - (ב) 4000מ"ר – ;5% (הניקוד אינו ניקוד מצטבר וינתן בהתאם לעלות הפרויקט) – 13% .2ניסיון המועמד בפרויקטים באדריכלות פנים בגין ניסיון המועמד במתן שירותי תכנון אדריכלות פנים לפרויקט שהושלם ושנמסר ללקוח בישראל החל משנת 2006ועד למועד הגשת ההצעה ,בהתאם לפירוט הבא: א) פרויקט בתחום הבינוי בו שטח המבנה הינו לפחות 2000מ"ר לא כולל שטחי פיתוח שהינם מחוץ למבנה. ב) אין להציג את אחד משני פרויקטים שהוצגו לצורך עמידה בתנאי המוקדם (6ג)(.)3 ג) במסגרת ההתרשמות יינתן הניקוד על פי הפרמטרים הבאים: 10 - 8% )1עבור התרשמות המזמינה מתכנון אדריכלות הפנים בפרויקט :היקף הפרויקט, מורכבות הפרויקט ,עמידה בלוחות זמנים ושביעות רצון לקוחות מקבלת השירות. -5% )2עבור פרויקט ששטח המבנה ,לא כולל שטחי פיתוח שהינם מחוץ למבנה הוא מעל: (ג) 3000מ"ר ;2% - (ד) 4500מ"ר – ;5% (הניקוד אינו ניקוד מצטבר וינתן בהתאם להיקף הפרויקט) - 5% .3עבור סיווג משרד המציע במידה ומשרד המציע מאושר על ידי המלמ"ב (הממונה על הביטחון במשרד הביטחון) ברמת סיווג סודי (לפחות) נכון למועד הגשת ההצעה יינתן ניקוד של .5% – 36% .4ראיון למציע ולמועמד במהלך הריאיון יבחנו בין היתר הקריטריונים הבאים :התרשמות אישית ומקצועית מהמציע ומהמועמד ,תחומי ההתמחות שלהם ,הגופים מולם עבדו ,התרשמות מפרויקטים קודמים שלהם, וכן השירותים שהמציע נדרש עבורם להעסיק קבלני משנה. ג. - 20%המחיר המוצע ( )1הניקוד ינתן על פי אחוז ההנחה שיוצע על התעריפים הבאים: תעריף לשעת עבודה תעריף לפי ערך פרויקט ( )2אחוז ההנחה יהיה אחיד לשני התעריפים. ( )3הצעת מחיר ששיעור ההנחה בה גבוה מ ,10%-וכן הצעת מחיר שהיא גבוהה מתעריף משרד הביטחון או ספר התעריפים תיפסל. ( )4הניקוד ינתן באופן יחסי למציעים אחרים בהתאם לאחוז ההנחה ,כך שמציע שהציע את ההנחה הגבוהה ביותר יזכה למקסימום ניקוד ויתר המציעים ינוקדו באופן יחסי אליו. .17בחירת ההצעה הזוכה א .אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ב .תינתן העדפה "לעסק בשליטת אישה" לפי סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים. ג .הכנסת שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור הצעה של מציע שהוא ,אחד מעובדיו או או אחד מאנשי צוות התכנון שמוצע מטעמו הורשע בעבירה מסוג עוון או פשע בשבע השנים האחרונות או שהתנהלו נגדו הליכים בשל עבירה אשר בשל מהותה ,חומרתה או נסיבותיה של העבירה הכנסת סבורה כי יש בהם כדי להשליך על מועמדותו במסגרת המכרז. ד .המזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור הצעה ,אם המציע הפר התחייבויות חוזיות קודמות מכל סוג ,שהיו לו כלפי הכנסת ,במהלך עשר השנים האחרונות ,וזאת אף אם הצעה זו תהא הזולה ביותר. ה .יצוין ,כי על פי הדין ,רשאית ועדת המכרזים ,אך לא חייבת ,לפנות למציעים ,לצורך קבלת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת ,במקרה ששתי הצעות קיבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר .פנתה המזמינה לקבל הצעות מחיר סופיות ומשופרות ,יחושב המחיר בהתאם להצעות המחיר הסופיות .מציע שלא הגיש הצעת מחיר נוספת ,תיחשב הצעתו הראשונה כהצעה הסופית. .18אופן בדיקת ההצעות ההצעות שיוגשו במכרז זה יבדקו על-פי השלבים שלהלן: 11 א .בשלב הראשון תיבדק עמידת ההצעות בתנאים המוקדמים הנדרשים במכרז זה .רק הצעות העומדות בתנאים המוקדמים יעברו לשלב הבדיקה הבא. ב .בשלב השני יבדקו ההצעות מבחינה איכותית בלבד ,ויקבלו ציון איכות על-פי אמות המידה המפורטות בסעיף (16ב) ( )1עד ( )3לעיל. ג .בשלב השלישי יתקיים ראיון בכנסת שבו ירואיין המציע והמועמד מטעם המציע למתן שירותי אדריכלות כמפורט בסעיף (16ב)( )4לעיל. ד .בשלב הרביעי תבצע הכנסת שקלול של כל אמות המידה ,לרבות המחיר ,לצורך בחירת הזוכה במכרז. .19הודעה על הזכייה א .המזמינה תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו וכן תודיע לזוכה בדבר המועד והמקום לחתימה על מסמכי ההתקשרות .הזוכה במכרז מתחייב להופיע במועד ובמקום הנקובים בהודעת המזמינה כאמור לעיל לחתימה על המסמכים. ב .עם המציע שהצעתו תתקבל ייחתם הסכם התקשרות המצ"ב והוא ידרש לעמוד בכל הדרישות המנויות בהסכם לרבות אישור על קיום הביטוחים המפורטים בנספח ו' וכן ערבות בנקאית לביצוע ההסכם בגובה ₪ 60,000בנוסח המופיע בנספח ז'. ג .במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על הסכם ההתקשרות במועד שייקבע על ידי המזמינה ,תהא המזמינה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את זכייתו במכרז. " .20זוכה שני" ו "זוכה שלישי" א .הכנסת רשאית להכריז על המציע אשר דורג במקום השני במכרז כ"זוכה שני". ב. במידה וחוזה ההתקשרות עם הזוכה לא יצא לפועל מכל סיבה שהיא או אם תחליט הכנסת להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז בשל אי שביעות רצון מתפקודו ,רשאית הכנסת ,להתקשר עם ה"זוכה השני" .אם תחליט הכנסת לעשות כן מתחייב "הזוכה השני" לחתום על חוזה ההתקשרות תוך 14יום ממועד ההודעה על כך או במועד אחר אשר יקבע על ידי הכנסת. ג. כל הכללים והתנאים המפורטים במכרז זה ,המחייבים את הזוכה ,יחייבו גם את ה"זוכה השני" אם יידרש לחתום על החוזה. ד. הכנסת תהיה רשאית לבחור גם ב"זוכה שלישי" .ה"זוכה השלישי" יעמוד בדרישות המפורטות בסעיף ב' וג' לעיל ,בשינויים המתחייבים. .21גילוי הצעה וזכות העיון א .כל מציע יהא רשאי ,תוך 30יום ממועד קבלת ההודעה על תוצאות המכרז ,לעיין בהחלטה הסופית של ועדת המכרזים ,בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז ,למעט בחלקים של ההחלטה או ההצעה וכן חוות דעת משפטית ,אשר בהם לא תתיר ועדת המכרזים לעיין ,מהנימוקים המפורטים בתקנה (21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג .1993-כמו כן ,מציע לא יהיה רשאי לעיין בחלקים של ההצעה הזוכה ,אשר ביחס אליהם טען בהצעתו כי הם מהווים סוד מסחרי או מקצועי כמפורט להלן. ב. אם ביקש המעיין לצלם את המסמכים בהם עיין ,כולם או חלקם ,יישא בעלות הצילום בתעריף של 0.3 ₪לדף כולל מע"מ. 12 ג. בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים ,אם הכנסת תידרש לעשות כן ,פרט למידע שהוא בבחינת סוד מקצועי או מסחרי ,שעליהם הודיע המציע במפורש ,בכתב ובאופן בולט בעת הגשת הצעתו. ד. ידוע למציע ,כי לוועדת המכרזים סמכות להחליט על גילוי פרטים שאותם ביקש המציע להותיר חסויים וזאת לאחר שמסרה למציע הודעה על כוונתה למסור פרטים אלה ,ולמציע לא תהא כלפי המזמינה כל טענה או תביעה בקשר לכך. .22ביטול המכרז המזמינה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו ,או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא לרבות במקרה שעלות ההצעות המתקבלות תחרוג מתחום הציפיות ,או שיש בסיס להניח שהמציעים תיאמו הצעות או מחירים ,או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים או כתוצאה מעיכובים מינהליים ,אישור רשויות ,בעיות תקציב וכיוצא באלה. .23שונות כל סכסוך נושא מכרז זה יהיה מסור לסמכותם המקומית והבלעדית של בתי המשפט בירושלים ,ולשום בית משפט אחר לא תהא סמכות שיפוט בעניינים אלה. בכבוד רב, שמוליק חזקיה יו"ר ועדת המכרזים 13 נספח א מכרז מס' 13/2016 טופס הגשת הצעה והתחייבות המציע לעמידה בדרישות המכרז לכבוד ועדת המכרזים הכנסת ,ירושלים הנדון :הצעה במכרז מס' 13/2016למתן שירותי אדריכלות לכנסת (להלן" :המכרז") אני החתום מטה ________________מתכבד להגיש הצעה למכרז שבנדון בשם _____________(להלן: "המציע") שאני מורשה חתימה שלו ומוסמך להצהיר ולהתחייב בשמו – וכן מצהיר ,מאשר ומתחייב כלפי המזמינה כדלקמן: .1 הצהרות והתחייבויות כלליות א .אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמכי המכרז ומצהיר כי קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ותנאיו וכן הודעות למציעים שפורסמו באתר האינטרנט של הכנסת ,הבנתי ואני מסכים לדרישות ולתנאים הכלליים והמיוחדים ,המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומודיע בזה ,שהצעתי ערוכה על פי דרישותיו .כן הבנתי את השיטה לפיה מתבצע המכרז ,על שלביו ועל שיטת בחירת הזוכה בו ,אם יהיה זוכה. ב .לא תהיה לי כל תביעה ,טענה או דרישה המבוססת או נובעת מטעות או אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של פרטי ההסכם או תנאיו המיוחדים או מסמכי המכרז שניתנו במסגרת המכרז או המידע החלקי שניתן במסגרת המכרז באשר לנוהל המכרז. ג .אני מצהיר כי אני עומד בדרישות תקנה (6א) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993-ובתנאי הסף שנקבעו במסמכי המכרז ,וכי אין מניעה ,לפי כל דין או לפי כל הסכם שאני צד לו ,או אחרת, להשתתפותי במכרז ולביצוע כל ההתחייבויות שאני עשוי ליטול על עצמי אם אזכה במכרז. ד .אני מסכים מראש לגילוי הצעתי בפני משתתפים אחרים ,אם הכנסת תידרש לעשות כן ,פרט למידע שהכרזתי במסגרת הצעתי שהוא בבחינת סוד מקצועי או מסחרי .הצעתי מוגשת בשמי בלבד ,וללא כל הסכם ,קשר או תיאום עם גופים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה. ה .ידוע לי ,כי אשא בכל ההוצאות הכרוכות בהכנת הצעתי למכרז וכי לא אהיה זכאי לכל החזר בגין הוצאות אלו ,בין אם אזכה במכרז ובין אם לאו ,בין אם יוכרז הזוכה במכרז ובין אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא ,אלא אם וככל שנאמר אחרת במסמכי המכרז במפורש. ו .ידוע לי שקיומו של המכרז מותנה בגורמים שאינם בשליטת הכנסת ,כגון בעיות מימון ,תקציב וכד' וכי אין הכנסת מתחייבת לבחור זוכה במכרז. .2מסמכי המכרז א .ידוע לי ,שאי מילוי או אי צירוף מסמך כלשהו או עריכת שינוי ותוספת במסמכי המכרז עלולים לגרום לפסילת הצעתי ע"י ועדת המכרזים. 14 ב .ידוע לי ,כי הדרישה להצגת מסמכים ואישורים המעידים על עמידה בכל תנאי המכרז ,הן הכלליים והן המיוחדים ,הנה מצטברת ,ואי עמידה באחד מהם עלולה לגרום לפסילת הצעתי. ג .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תוכנם של מסמכי המכרז מוסכם עליי באופן מלא והחתימה על טופס זה תראה כי קראתי ,הבנתי ,אישרתי והסכמתי לכל האמור בהם. ד .אם תתקבל הצעתי ,אני מתחייב לחתום על הסכם ההתקשרות ונספחיו במועד ובמקום שייקבע על ידי המזמינה ולבצעו בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתי .אני מסכים שכל המסמכים והנספחים המצורפים יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות וייראו משלימים זה את זה .כמו כן ,אני מתחייב להמציא ביטוחים ואישורים כנדרש. ה .ידוע לי ,כי הזמנה לאספקת השירותים תצא אל הפועל אך ורק לאחר חתימתי על הסכם התקשרות. שם המציע _______________________ :מספר תאגיד_________________________ : כתובת (לא ת.ד _____________________________ :).מס' טלפון__________________ : מס' פקס _________________ :תאריך_____________ : חתימת מורשי החתימה וחותמת המציע_______________________ : שמות מורשי החתימה החתומים על הצעה זו: שם _________________ :ת.ז_____________ : . תפקיד במציע _______________ : שם _________________ :ת.ז_____________ : . תפקיד במציע _______________ : 15 נספח א1- מכרז מס' 13/2016 תאריך__________ : לכבוד הכנסת הנדון :ערבות מס'_______ על פי בקשת _____________ (להלן" :החייב") הננו ערבים בזה כלפיכם ,בערבות מוחלטת ובלתי מותנית ,לתשלום כל סכום עד 30,000ש"ח (שלושים אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות"), המגיע או עשוי להגיע לכם מאת החייב בקשר עם מכרז מס' 13/2016למתן שירותי אדריכלות לכנסת. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידיכם תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת החייב. אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים ,לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום מקרה לא ישולם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות. ערבות זו בשלמותה תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך 30באפריל .2017 ערבות זו אינה מותנית ואיננה ניתנת להעברה או להסבה. בכבוד רב, בנק____________ סניף___________ 16 נספח א2- מכרז מס' 13/2016 תאריך__________ : תצהיר בדבר עמידה בהוראות הדין אני הח"מ ,_____________ ,נושא/ת ת.ז ,___________ .מרחוב ___________________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת ,בכתב ,כדלקמן: .1 הנני משמש/ת בתפקיד _____________ בחברת _______________ (להלן" :המציע"). .2 הנני מוסמך/ת להצהיר בשם המציע כנדרש בתצהיר זה. .3 הנני מגיש/ה תצהיר זה במסגרת הצעת המציע במכרז ______________ של הכנסת (להלן: "המכרז"). .4 (סמן/י את הפסקה/הפסקאות הרלבנטית/יות): עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות; המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות ,אך במועד האחרון להגשת הצעת במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה; עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות לפי החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה; המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי החוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה ,אך במועד האחרון להגשת הצעת במכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה .יובהר ,כי לעניין זה יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת ,אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר .על אף האמור בסעיף זה ,רשאית המזמינה לאשר את ההתקשרות בכפוף לסעיף 2ב(ב)1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976- בסעיף זה- "בעל זיקה" -כל אחד מאלה: ( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע; ( )2אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה: א .בעל השליטה בו; ב .חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של המציע ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע; ג .מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה; ( )3אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית -חבר בני אדם אחר ,שנשלט לשיטה מהותית בידי מי ששולט במציע. "אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה" -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981- "שליטה מהותית" -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם; "עבירה" -עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א1991- או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-ועבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה ,התשע"ב.2011- "הורשע" -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ( 31באוקטובר ;)2002 17 .5המציע מקיים אחר הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין זכויות סוציאליות ושכר מינימום לעובדים. .6למציע אין מניעה ,לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו ,להשתתפות במכרז. .7המציע עומד בדרישות תקנה (6א) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1993-ובכלל זה מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976 -כשהם תקפים. .8למציע ו/או לנושאי המשרה המפורטים בנספח א 5-למכרז ו/או למועמד אין הרשעות פליליות בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע ,למעט בעבירת תעבורה בשבע השנים האחרונות ולא מתנהלים נגד המציע או נגד נושאי המשרה המפורטים בנספח א 5-או כנגד המועמד הליכים פליליים בבית משפט או בבית דין מוסמך ,אלא כמפורט להלן- ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _____ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ הנני מצהיר/ה כי שמי הוא ____________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי – אמת. (חתימה) אישור עו"ד בהתאם לסעיף 15לפקודת הראיות [נוסח חדש] ,התשל"א.1971- אני הח"מ ,_____________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מרחוב _____________________, מאשר/ת כי ביום ____ בחודש _______ שנת ______ הופיע/ה לפני מר/גב' _____________ המוכר/ת לי אישית וחתם/ה על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן. ( חתימה וחותמת) 18 נספח א3 - מכרז מס' 13/2016 תאריך__________: זיהוי בעלים וזכויות חתימה הח"מ עו"ד __________________ ,מרחוב________________________________ מאשר בזה כדלהלן: .1אני משמש כעוה "ד של התאגיד __________________ מס' תאגיד__________ : .2מורשי חתימה בשם התאגיד הם: א. ________________ ב. ________________ ג. ________________ חתימת ___________________ מחייבת את התאגיד. הערה :במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל ,יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי עוה"ד. .3בעלי התאגיד הם: א. ________________ ב. ________________ ג. ________________ הערה: ( )1במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי עוה"ד. ( )2במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד יש לפרט את מבנה הבעלות בו וחוזר חלילה. .4הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה (מכרז מס' )13/2016הינם מבין מורשי החתימה המפורטים לעיל וכי הם חתמו בפניי על מסמכי המכרז: א. ________________ ב. ________________ ג. ________________ הערות נוספות: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ______________________ עו"ד 19 נספח א4- התמורה ותנאי התשלום – מכרז מס' 13/2016 לכבוד: מדור בכיר רכש ומחסנים ,הכנסת שם המציע____________: שם המועמד_____________: הנדון :הצעה במסגרת מכרז למתן שירותי אדריכלות לכנסת .1 אני מוכן ומתחייב בהתאם לתנאי המכרז הנ"ל לספק את השירותים נושא המכרז עבור התמורה כדלקמן: תיאור השירותים אחוז הנחה מתעריף לפי ערך פרויקט או תעריף לשעת עבודה מתן שירותי אדריכלות לכנסת לפי תעריף של ערך פרויקט ו/או תעריף לשעת עבודה .2 דגשים: (א) הצעת מחיר בה שיעור ההנחה גבוה מ 10%-תפסל על הסף. (ב) הצעת מחיר גבוהה מתעריף משרד הביטחון או ספר התעריפים תפסל על הסף. (ג) התמורה שתשולם לזוכה עבור מתן השירותים תחושב ,כדלקמן: ( )1עבור שירותים שערך הביצוע של תחום היעוץ והתכנון שבאחריות האדריכל הינו עד 150אלף ₪כולל מע"מ תחושב התמורה על פי תעריף לשעת עבודה ,בניכוי ההנחה שהציע הספק בהצעתו. ( )2עבור שירותים שערך הביצוע של תחום היעוץ והתכנון שבאחריות האדריכל הינו מעל 150אלף ₪ כולל מע"מ תחושב התמורה על פי תעריף לפי ערך פרויקט ,בניכוי ההנחה שהציע הספק בהצעתו. ( )3עבור שירותים שערך הביצוע של תחום היעוץ והתכנון שבאחריות האדריכל הוא מעל 150אלף ₪ אולם הם אינם מופיעים בספר התעריפים והנהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון בהוצאת משרד הביטחון מהדורת יולי ,1996תחושב התמורה על פי תעריף לשעת עבודה ,בניכוי ההנחה שיציע הספק בהצעתו. .3 תנאי תשלום: (א) בעבודות שבהן התשלום הוא על פי שעות עבודה בפועל ,התשלום יבוצע מידי חודש .בעבודות שבהן התשלום הוא לפי אבני דרך בפרויקט התשלום יבוצע בסיום כל אבן דרך ,והכל בכפוף לאישור נציג המזמינה .לא ישולמו סכומים או מקדמות כלשהם לפני השלמת ביצועי השירותים כמפורט בהסכם. (ב) התשלום מותנה בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי המכרז לפני אישור החשבונית לתשלום. (ג) התשלום יבוצע בתוך ( 30שלושים) יום מתום החודש שבו תומצא למזמינה חשבונית ותאושר על ידי נציג המזמינה ("שוטף .)"30 + (ד) התשלום יתבצע רק לאחר אישור נציג המזמינה שהספק ביצע את השירותים ,לשביעות רצון הכנסת. (ה) כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים ויכללו את כל המסים כולל מע"מ. (ו) התנאים המפורטים בנספח זה באים להוסיף ואינם גורעים מכל תנאי אחר הנקוב בכל מסמכי המכרז. 20 .4 אני החתום מטה מגיש בזה את הצעתי כנדרש במכרז הנדון בהתאם לתנאים המפורטים במסמכיו ומצהיר ומאשר כי קראתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה. שם ;______________ :ת"ז ______________:תפקיד ____________ :חותמת וחתימה____________ : שם ;______________ :ת"ז ______________:תפקיד ____________ :חותמת וחתימה____________ : 21 נספח א5- מכרז מס' 13/2016 תשקיף למשתתף שם המציע____________: .1כללי א .על המציע למלא התשקיף ולאמת בחתימתו את הנתונים הרשומים בו. ב. אין למלא נספח זה בכתב יד (באתר הכנסת מופיע מסמך זה בקובץ .)WORD ג. ע ל המציע לפרט כמיטב יכולתו ושיקול דעתו ,את מירב המידע הנוגע לניסיונו ,היקף פעילותו ועסקיו, כישוריו ,יכולתו וכל כיוצא באלו פרטים -הכל בהתאם לעניין נושא מכרז זה. ד. ועדת המכרזים תקבל החלטתה גם על בסיס תשקיף זה והעולה ממנו ,המציע רשאי לצרף לתשקיף זה כל מסמך או מידע אשר יש בהם כדי להעיד על כישוריו ,ניסיונו או יכולתו. .2פרטי המציע א .שם המציע (חברה ,קבלן ,שם העסק וכד')_____________________ : ב .מס' חברה /שותפות (כפי שרשום אצל רשם החברות או השותפויות)_______________ : מס' עוסק מורשה /מלכ"ר (כפי שרשום אצל שלטונות מע"מ)____________________ : ג. ד .שמות הבעלים ,השותפים או מורשי החתימה (מחק המיותר): מס' שם מעמד /תפקיד מס' ת.ז. .1 .2 .3 .4 ה .כתובת המציע : עיר ורחוב : מס' בית: מיקוד: ת.ד:. פקס: טלפון : סלולארי : דוא"ל: ו. נציג המציע (בכל הנוגע להיבטים המנהליים) לעניין מכרז זה : שם_______________ :טלפון ____________________ :פקס________________: דואר אלקטרוני ________________ 22 .3כוח אדם מס' העובדים הקבועים המועסקים על ידי המציע (במועד הגשת ההצעה)_______ : מס' עובדים_____ : א. מהם בתפקידי ניהול______ : ב .פירוט העובדים בתפקידי ניהול כאמור לעיל: מס' ת.ז. שם תפקיד תחילת מועד העסקה . 1 .1 . 2 .2 . 3 .3 . 4 .4 ג. פרוט אדריכלים מועסקים במשרד המציע כנדרש בתנאי הסף 6א' .7להוכחת עמידה בתנאי הסף ניתן להגיש עד 6אדריכלים .אם יוגשו יותר מ 6-אדריכלים ,ייבדקו ששת האדריכלים הראשונים ברשימה: מס' ת.ז. שם האדריכל פירוט השכלה מועד תחילת העסקה אצל המציע .1 .2 .3 .4 חובה לצרף ,עבור כל אדריכל ,קורות חיים ,פירוט השכלה ,תעודת רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף אדריכלות וכן תעודת רישוי בתוקף במועד הגשת ההצעה. ד .פרטי המועמד כנדרש בתנאי הסף 6ג' .מובהר כי המועמד יכול להיות אחד מהאדריכלים שפורטו בסעיף ג' לעיל: שם המועמד מס' ת.ז. השכלה לפרט) (חובה מועד רישום כאדריכל רשוי בפנקס המהנדסים מועד תחילת העסקה אצל המציע .1 חובה לצרף קורות חיים ,תעודות השכלה ,תעודת רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף אדריכלות ,תעודת רישוי החל מיום 1/1/2011לכל המאוחר ובתוקף במועד הגשת ההצעה. 23 .4ניסיון המועמד א. חובה לפרט את ניסיון המועמד במתן שירותי תכנון אדריכלות להקמתו של מבנה בישראל ,לשני פרויקטים שנמסרו ללקוח החל משנת 2006ועד מועד הגשת ההצעה ששטח המבנה של כל פרויקט ללא שטחי פיתוח שהינם מחוץ למבנה הוא 1500מ"ר לכל הפחות ,כנדרש בתנאי מוקדם 6ג' .3יודגש כי אין להציג פרויקט בתכנון אדריכלות פנים בלבד .לצורך הוכחת עמידה בתנאי המוקדם ניתן להציג עד 4פרויקטים .אם יוגשו יותר מ 4-פרויקטים ייבדקו ארבעת הפרויקטים הראשונים ברשימה: .12 שם הפרויקט תיאור הפרויקט שם הלקוח לרבות פרטי איש הקשר ומספר טלפון מועד מסירה ללקוח שטח מבנה לא כולל שטחי פיתוח שהינם מחוץ למבנה 24 ב. ניתן לפרט את ניסיון המועמד במתן שירותי תכנון אדריכלות עבור שני פרויקטים מתוך הפרויקטים שהוצגו לצורך עמידה בתנאי מוקדם 6ג' 3ופורטו בסעיף א' לעיל ,וזאת לצורך מתן ניקוד באמת המידה 16ב' .1יודגש כי על הפרויקטים שיוצגו בטבלה זו להופיע בטבלה א' שלעיל. שם הפרויקט ג. תיאור הפרויקט שם הלקוח לרבות פרטי איש הקשר ומספר טלפון מועד מסירה ללקוח שטח מבנה לא כולל שטחי פיתוח שהינם מחוץ למבנה ניתן לפרט את ניסיון המועמד במתן שירות י תכנון אדריכלות פנים בפרויקט שהושלם ונמסר ללקוח החל משנת 2006ועד מועד הגשת ההצעה בפרויקט בתחום הבינוי בו שטח המבנה הוא 2000מ"ר לפחות לא כולל שטחי פיתוח שהינם מחץ למבנה ,כמפורט באמת המידה 16ב' .2 יודגש כי אין להציג את אחד מהפרויקטים שהוצגו לצורך עמידה בתנאי המוקדם 6ג' .3 שם הפרויקט תיאור הפרויקט שם הלקוח לרבות פרטי איש הקשר ומספר טלפון מועד מסירה ללקוח שטח מבנה לא כולל שטחי פיתוח שהינם מחוץ למבנה 27 .5הרשעות בפלילים א .האם המציע או המועמד הורשע בשבע השנים האחרונות בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע ,למעט בעבירת תעבורה? כן/לא ב .האם נגד המציע או המועמד התנהלו הליכים בשל עבירה אשר בשל מהותה ,חומרתה או נסיבותיה של העבירה יש בה כדי להשליך על מועמדותו במסגרת המכרז? כן/לא. ג .האם מכהן במציע נושא משרה שהורשע בעבירה כאמור? כן/לא ד .האם מתנהלים נגד המציע או נגד נושא משרה בו הליכים פליליים בבית משפט או בבית דין מוסמך ? כן/לא במקרה של תשובה חיובית ,יש לפרט. .6הצהרת המציע (ייחתם על ידי מורשי החתימה ובחותמת המציע): הננו מצהירים בזאת שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים מלאים ומדויקים ,וכי כל העובדים ,הציוד וכיוצא באלה משאבים ,עומדים לרשותנו לשם קיום התחייבויותינו אם נזכה במכרז וכי יש בהם כדי להבטיח ביצוע נאות של אספקת הטובין או השירותים או העבודות -הכל בהתאם לעניין. ________________________ חתימה וחותמת המציע 26 נספח א6- מכרז מס' 13/2016 שאלון למועמד לשמש כאדריכל יש למלא את השאלון על-ידי המציע ועל ידי המועמד המוצע על-ידי המציע מועמד יקר, שאלון זה ,מטרתו לקבוע את מידת התאמתך לשמש כיועץ בכנסת .אין מטרתו של שאלון זה לפגוע בפרטיותו של המועמד .זהו כלי המשמש לכנסת לעמוד על קנקנם של המועמדים ולבחון את התאמתם .על מנת שנוכל לקבוע בצורה הטובה ביותר את מידת התאמתך לתפקיד ,נבקשך למלא את השאלון בצורה המדויקת והמפורטת ביותר .תודה על שיתוף הפעולה! הנחיות והערות כלליות למילוי השאלון מובא לידיעתך כי אתה רשאי ,אם רצונך בכך ,להוסיף פרטים נוספים החשובים לדעתך לשם הכרעה. הנך מתבקש לציין את כל הפרטים המבוקשים במקומות המיועדים לכך .נא לא להפנות לקורות החיים. כל האמור במין זכר בשאלון זה מתייחס גם לנקבה. שאלון למועמד/ת* לשמש יועץ לכנסת בתחום האדריכלות פרטים אישיים שם משפחה ______________________:שם פרטי_______________ : מס' זהות ________________ :שנת לידה ____/____/____ :שנת עליה____/____/____ : מקום לידה _______________ :אזרחות ______________ :אזרחות נוספת______________ : כתובת ________________________ :עיר /ישוב _______________ :מיקוד___________ : מס' טלפון _____________ :מס' טלפון נוסף ____________ :דוא"ל___________________ : מקום עבודה ותפקיד נוכחי* מקום עבודה__________________________________________________________ : תפקיד נוכחי__________________________________________________________ : תאריך קבלת התפקיד הנוכחי_____/_____/_____ : כתובת מקום העבודה____________________________________________________ : מס' טלפון____________________ : * יש לציין את כל הפרטים גם אם מדובר בעסק עצמאי. מס' פקס___________________ : 27 פרטים על השכלה סוג ההשכלה מס' שם המוסד ומקומו שנות לימוד המקצוע / התמחות סוג התואר או התעודה (אם לא קיבלת ציין אין תואר/אין תעודה) שנת סיום הלימודים תיכונית גבוהה אחרת תפקידים קודמים בשלוש השנים האחרונות התפקיד שם המעסיק תקופת עבודה (ציין שנים) * נא להוסיף בקורות חיים שתצרף פירוט תחומי האחריות והכישורים העיקריים שנדרשו בכל תפקיד. פרסומים מקצועיים (אפשר לצרף רשימה): _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ___________________ ___________________________________________________________ .1 האם היית או הינך בעל תפקיד בתחום הניהול העסקי של חברה או תאגיד? – כן/לא שם החברה או תאגיד התפקיד תקופת עבודה (ציין השנים) פרט תחום העיסוק והיקף העסקים של החברה 28 .2 האם כיהנת או אתה מכהן בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבור או בשירות המדינה בנושאים כלכליים ,מסחריים ,ניהוליים או משפטיים ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה? כן /לא מקום הכהונה התפקיד (ציין במדויק) תקופת הכהונה (ציין השנים) זיקות – אם אין זיקה ,נא לכתוב בשורה המתאימה "אין" (בפסקה זו "שר" לרבות "סגן שר") . זיקה או קשר אישי או מפלגתי בהווה או בעבר לשר או לחבר כנסת (לרבות קרבה משפחתית): .3 פרט______________________________________________________________________ : __________________________________________________________________________ .4 זיקה או קשר עסקי בהווה או בעבר עם שר או עם משרד ממשלתי או חבר כנסת ,או עם תאגיד ציבורי, לרבות קשרי עבודה ,תרומות או קשרים עסקיים אחרים ,בין בכסף ובין בשווה כסף: פרט______________________________________________________________________ : __________________________________________________________________________ .5 השתייכות לגוף בוחר (לרבות מרכז מפלגה) או גוף ממנה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לרבות הצעת מועמדות בבחירות מקדימות או תפקידים במפלגה כלשהי: פרט___________________________________________________________________ _ : ________________________________________________________________________ .6 חברות פעילה במוסד ,בעמותה או בגוף של מפלגתו של שר או של חבר כנסת ולרבות ייצוג מפלגתו של שר או של חבר כנסת בגוף או מוסד או ארגון ,וכן זיקה או קשר אחרים כלשהם לשר או חבר כנסת לרבות תרומות בכסף או בשווה כסף: פרט____________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ .7 חברות בדירקטוריון ובהנהלת חברה ,תאגיד ,רשויות וגופים ציבוריים אחרים כלשהם: פרט____________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ .8 החזקת מניות בחברות ,בין במישרין ובין בעקיפין ,או שותפות בגוף עסקי כלשהו (למעט החזקת מניות שלא כבעל עניין) . פרט____________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ 29 .9 האם יש לך או לתאגיד שיש לך זיקה אליו (לעניין זה גם תאגיד שהוא חברה אם ,חברה בת או חברה אחות של תאגיד כאמור) זיקה או קשר לפעילויות הכנסת כספק או כיועץ (לא כאזרח במקבל שירות)? כן /לא פרט___________________________________________________________________ : _______________________________________________________________________ הליכים פליליים וניגוד עניינים .10 האם יש לך הרשעות ו/או עונשים בפלילים ,למעט עבירות תעבורה .אם יש ,נא לפרט ולצרף תצלום של הכרעת הדין וגזר הדין .לעניין זה – הרשעה היא כזו שטרם עברה לגביה תקופת המחיקה לפי סעיף 20 לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א – .1981 פרט____________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ .11 האם יש כתבי אישום תלויים ועומדים נגדך בעת מילוי שאלון זה ,למעט בעבירות תעבורה ,וכן האם נחקרת על ידי המשטרה או רשות חוקרת אחרת כחשוד והחקירה טרם הסתיימה? אם כן נא פרט ,לרבות תיקי חקירה שהטיפול בהם טרם הסתיים. פרט____________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ .12 קרובי משפחה המועסקים בכנסת או בשירות המדינה (הגדרות קרובים :הורים ,בן זוג או הוריו ,צאצאים או בני זוגם ,אחים או בני זוגם ,גיסים ,דודים ,לרבות קירבה חורגת או בעקבות אימוץ) כן /לא שם משפחה שם פרטי הקרבה היחידה המקום תואר המשרה .13 האם לגבי הקרובים הנ"ל קיימות זיקות כאמור בסעיפים 9-3לעיל? פרט____________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ .14 זיקה לפעילות הייעוץ בכנסת: פרט____________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ 30 .15 זיקה בין עסקית ובין שאינה עסקית ,עם אדם או גוף שיש לו זיקה לתחום שבו הנך מועמד לייעץ או שעשוי להיות מושפע ממנו: פרט____________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ .16 ייצוג של אדם או גוף שיש לו זיקה לתחום שבו הנך מועמד לייעץ או שעשוי להיות מושפע ממנו: פרט____________________________________________________________________ : הצהרת המועמד אני מציע בזה את מועמדותי לשמש כיועץ לכנסת בתחום _______________ ,והריני מצהיר כי הפרטים שמסרתי בטופס זה הם נכונים .מעבר לאמור לעיל ,לא ידוע לי על כל עניין אישי או כללי הנוגע לי או לבני משפחתי העלול להביא למצב של ניגוד עניינים עם התפקיד ,ואין לי כל עניין שגילויו עלול לגרום לפגיעה בביצוע או בתדמית התפקיד. שם מלא __________________ :חתימה______________ : תאריך___/___/__ : 31 נספח ב' מכרז מס' 13/2016 הסכם התקשרות שנערך ונחתם בירושלים ביום ____ בחודש ______ שנת _______ בין הכנסת ,בשם מדינת ישראל באמצעות המנהל הכללי וחשב הכנסת קרית בן גוריון ,ירושלים (להלן" :המזמינה") מצד אחד; לבין _______________________ ח.פ /.ת.ז________________ . _______________________ (להלן" :היועץ" או "הספק") מצד שני; הואיל: והמזמינה מעוניינת בקבלת שירותי אדריכלות לכנסת כמפורט בהסכם זה להלן; והואיל: והמזמינה פרסמה את מכרז מספר ( 13/2016להלן" :המכרז") להספקת השירותים נשוא המכרז, והספק הגיש הצעה במסגרת המכרז האמור ; והואיל: והואיל והואיל והספק הצהיר כי הוא מעוניין לתת למזמינה את השירותים וכי יש לו את הניסיון ,הכישורים, הידע ,האמצעים הטכנולוגיים והיכולת הדרושים לבצעם ברמה גבוהה ובהתאם להוראות הסכם זה; והמזמינה בחרה בהצעתו של הספק כזוכה במכרז; וברצון הצדדים להסדיר את היחסים ביניהם בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בחוזה זה להלן; לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: .1 מבוא 1.1 1.2 1.3 .2 המבוא והנספחים להסכם זה וכן מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. בכל מקרה של סתירה בין נספחים להסכם זה לבין הוראות ההסכם ,יגברו הוראות ההסכם על הוראות הנספחים להסכם. כותרות סעיפי ההסכם נועדו לשם הנוחות בלבד ואין להתחשב בהם בפירוש ההסכם. הגדרות בהסכם זה יהיה למונחים הבאים הפירוש שלהלן: ראש אגף בינוי ותחזוקה בכנסת או מי מטעמו. "נציג המזמינה" – שירותי אדריכלות כהגדרתם במסמכי המכרז. "השירותים" – שירותים שהוזמנו עבור פרויקט ספציפי בתחום הבינוי. "תכולת העבודה" – המועמד מטעם הספק כהגדרתו במסמכי המכרז. "איש המפתח" – "תעריף לפי ערך פרויקט" -תעריף המבוסס על ספר התעריפים והנהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון בהוצאת משרד הביטחון מהדורת יולי ,1996לעניין מכרז זה התעריף כולל את הנחת מקדם משרד הבטחון בשיעור של .10% תעריף המבוסס על תעריף משרד הביטחון לעבודות תכנון במערכת הביטחון "תעריף לשעת עבודה" – חלק -2תעריפים ;,פרק 2.21א' -תעריף מתכננים ויועצים לפי שעות עבודה. 32 .3 תקופת ההתקשרות 3.1 3.2 3.3 .4 על הספק להיות ערוך להתחיל באספקת השירותים ביום החתימה על הסכם זה. תקופת ההתקשרות תהא לשלוש שנים מיום החתימה על הסכם זה (להלן" :תקופת ההתקשרות"). לכנסת שמורה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות לפי שיקול דעתה הבלעדי לתקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת או חלק ממנה (להלן" :התקופות הנוספות") ,ובלבד שסך התקופות הנוספות לא יעלה על ארבע שנים. היקף ההתקשרות 4.1היקף ההתקשרות הוא עד ₪ 12,000,000כולל מע"מ לתקופת ההתקשרות (שלוש השנים יחד) ,ועד ₪ 4,000,000כולל מע"מ לכל תקופה נוספת (עבור שנתיים). 4.2הכנסת שומרת לעצמה את הזכות להרחיב את היקף ההתקשרות לכל אחת מהתקופות ,וזאת במסגרת של עד 50%לכל תקופה. 4.3ביצוע השעות בפועל יהיה בהתאם להיקף שייקבע על ידי הכנסת ובהתאם לצרכיה .המזמינה אינה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו ולספק לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה. .5 הצהרות והתחייבויות הספק 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 הספק מצהיר כי הוא וכל מי שייתן שירותים למזמינה מטעמו בעלי מומחיות ,ניסיון ויכולת מקצועית מתאימים לביצוע השירותים. הספק מתחייב כי הוא וכל מי שייתן שירותים למזמינה מטעמו יקדישו את מרצם ,ניסיונם וכושר עבודתם ,יעשו את מיטב מאמציהם ויפעילו את מלוא כישוריהם לקידום הנושאים שבטיפולם לשביעות רצונה של המזמינה. הספק מתחייב כי הוא וכל מי שייתן שירותים למזמינה מטעמו יבצעו את כל השירותים והפעולות הכרוכות בהם ,לפי מיטב הנוהג המקצועי ,בהתאם לנספח ג' ,ועל פי כל דין. הספק מתחייב לנהוג בנאמנות כלפי המזמינה והקשורים עמה ולא לעשות כל מעשה או פעולה העלולים להזיק לה ולשמה הטוב. הספק מתחייב כי הוא וכל מי שייתן שירותים למזמינה מטעמו ,ינהגו ויפעלו בהתאם להנחיות נציג המזמינה כפי שיינתנו מעת לעת ,ובכלל זאת הנחיות בכל הנוגע לאופן מתן השירותים. הספק מתחייב ,כי במתן שירותים שלביצועם יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין ,הוא יפעל כנדרש לפי העניין. הספק מתחייב לדאוג ליצירת עותקים וגיבוי נאות לכל מסמך ,חוות דעת ,בסיס נתונים וכל תוצר עבודה אחר שהוכנו על ידו במסגרת מתן השירותים באופן שניתן יהיה במקרה הצורך לשחזרם במהירות ובאמינות. על פי דרישת הכנסת ,בסיום ההתקשרות הספק מתחייב להמשיך במתן השירותים עבור פרויקט ספציפי בו החל במתן השירותים והפרויקט טרם בא על סיומו ,וההסכם ימשיך לחול עד השלמת הפרויקט. .6קבלן ראשי 6.1 6.2 6.3 6.4 הספק מתחייב לשאת באחריות בלעדית לביצוע השירותים ולאיכותם. במידה ולצורך ביצוע התחייבויותיו או חלק מהן יידרש הספק להסתייע בקבלני משנה מטעמו, המורשים על-ידי המזמינה כאמור בהסכם זה ובמפרט השירותים ,יהווה הספק קבלן ראשי האחראי על ביצועם ואספקתם. הספק יהיה אחראי לכך שקבלני המשנה יהיו כפופים להתחייבויות הספק על פי הסכם זה, שהוראות הסכם זה יחולו עליהם בשינויים המחויבים ,וכי הם ימלאו את חיוביהם בהתאם להוראות הסכם זה. הספק יהיה רשאי להסתייע לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בקבלני משנה רק בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: לא הוגדר במסמכי המכרז כי השירותים יינתנו על ידי איש המפתח. 6.4.1 שהמציע הודיע למזמינה על זהות קבלן המשנה שנבחר על ידו ועל היקף השירותים 6.4.2 שיינתנו על ידו ,והמזמינה אישרה מראש ובכתב את הסכמתה לבחירה כאמור ולהיקף השעות המוצע ,וזאת בהתאם לקבוע בנספח ג'; שקבלני המשנה הם מיומנים ומקצועיים והאמור בהצהרות הספק על פי הסכם זה ,חל 6.4.3 ונכון גם לגבי כל אחד מהם; 33 6.5 6.6 6.7 6.8 .7 איש המפתח 7.1 7.2 7.3 .8 אין במתן אישור על-ידי המזמינה להעסקת קבלן משנה ,כדי לגרוע מאחריות הספק או 6.4.4 להטיל אחריות כלשהי על המזמינה. מובהר בזאת כי לא תינתן כל תוספת תמורה בגין שעות הפעילות של קבלן המשנה מעבר לתמורה הנקובה בנספח התמורה. המזמינה תהא רשאית ,בכל עת ובהודעה בכתב ,לדרוש מהספק להחליף עובד או קבלן משנה המועסק על ידו במתן שירותים למזמינה ,והוא מתחייב להחליפו בנותן שירותים בעל כישורים ויכולות מקבילים ,אשר יאושר על ידי המזמינה ,בהקדם האפשרי. במקרה בו הספק יהיה מעוניין להחליף קבלן משנה הוא ידאג לקבל את אישור המזמינה מראש ובכתב לכך .המזמינה אינה מתחייבת לאשר את בקשתו של הספק והיא תהיה רשאית לסרב לבקשה או להסכים לה בתנאים. הספק לא יגיש הצעה בהליך רכש אשר במסגרת מתן השירותים היה מעורב בהכנתו וכן לא ימסור מידע או יספק שירות לכל גורם שהוא לצורך הגשת הצעה בהליך רכש כאמור .ככל שיעשה כן תיפסל ההצעה על הסף. הספק ,מתחייב לבצע את השירותים על ידי איש המפתח. הספק מתחייב שאיש המפתח יועסק על ידו במשך כל תקופת ההתקשרות והתקופות הנוספות, בהיקף הדרוש לצורך מתן השירותים .למעט אם המזמינה תדרוש במפורש להחליף את איש המפתח ,ואז יחול סעיף 6.6לעיל. היה ואיש המפתח לא יוכל לתת שירותים כנדרש ,באופן זמני או קבוע ,מתחייב בזה הספק להודיע על כך למזמינה באופן מיידי .במקרה זה תהיה המזמינה רשאית להפסיק את עבודת הספק או להשעות אותה לפי שיקול דעתה הבלעדי .לחלופין ,רשאית המזמינה לאפשר את המשך ההתקשרות ובמקרה כזה יציע הספק איש מפתח חלופי ברמה גבוהה לפחות כרמתו של איש המפתח שיש להחליפו ובעל ניסיון ונתונים דומים .כמו כן ,מתחייב הספק להעסיק ממלא מקום מתאים לאיש המפתח המוחלף ,עד לקבלת אישור המזמינה לאיש המפתח החלופי .בכל מקרה מתחייב הספק ,כי החלפת איש המפתח לא תפגע בהתחייבויותיו על פי הסכם זה וכי הוא יבצע חפיפה מיטבית ומספקת של איש המפתח החלופי עם איש המפתח המוחלף ,על חשבונו .ככל שלא יהיה בידי הספק להעמיד לרשות המזמינ ה איש מפתח חלופי כאמור לעיל לשביעות רצונה של המזמינה ,יהווה הדבר הפרה יסודית של הוראות הסכם זה. קבלן עצמאי 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ,יפעל הספק כקבלן עצמאי על כל הנובע ומשתמע מכך ,ולא יתקיימו בין עובדי הספק או קבלני משנה מטעמו לבין המזמינה יחסי עובד-מעביד .זכות המזמינה להורות ,לפקח ,או להדריך את הספק או את מי שמועסק מטעמו במתן שירותים על פי הסכם זה לא תפורש כיוצרת יחסי עובד מעביד. הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לעובדיו ולקבלני המשנה המועסקים על ידו במתן שירותים למזמינה. הספק יהיה אחראי לכל הציוד שנדרש לצורך מתן השירותים ,ויעמיד עבור מי שמועסק מטעמו במתן שירותים כל ציוד הנדרש לצורך ביצועה ובכלל זה ,מחשב ,תוכנות עבודה וכיו"ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יוסכם בזאת כי היה ויקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו כי למרות האמור בסעיף 8.1לעיל בכל זאת התקיימו בין הספק ,עובדיו או קבלני המשנה מטעמו למזמינה יחסי עובד-מעביד ,תחשב התמורה המפורטת בהסכם זה ומסמכי המכרז ככוללת כל תשלום ,מכל סוג המתחייב על פי דין בין עובד ומעביד ,ובכלל זה ,הפרשות בגין פיצויים ותגמולים ,דמי הבראה, נסיעות ,דמי חופשה שנתית ,פנסיה וכיו"ב והמזמינה לא תישא בכל תשלום נוסף בגין אלו. בנוסף לאמור לעיל מוסכם ,כי הספק ישפה את המזמינה בגין כל הוצאה או נזק שיגרמו לה כתוצאה מתביעה שתוגש על ידי מי שמועסק מטעמו במתן שירותים ,לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות, שיוצאו על ידי המזמ ינה בהקשר ולצורך תביעה כאמור .למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמינה תהיה זכאית לקזז כל סכום כאמור מהתמורה המגיעה לספק על פי הסכם זה. על אף האמור לעיל ,הספק מתחייב כי לא ימנע או יגביל בשום צורה או אופן ,המשך התקשרות בין קבלני המשנה אותם העסיק בשירות המזמינה לבין המזמינה לאחר תום ההתקשרות בינו לבין הכנסת. הספק לא ייצג את המזמינה או מי מטעמה כלפי חוץ אלא אם כן נקבעו לכך סידורים מיוחדים מראש ובכתב. 34 .9 לוח הזמנים ותקופת הביצוע .9.1 .9.2 .9.3 .9.4 .10 שינוי בתכולת העבודה .10.1 .10.2 .10.3 .10.4 .10.5 .11 השירותים יינתנו בלוח הזמנים שתקבע המזמינה בכל פרויקט ובכפוף למתן צו תחילת עבודה. ידוע לספק והוא מסכים לכך ,כי הכנסת היא מזמינה ייחודית ובהתאם לכך ,עשויים צרכיה להשתנות באופן בלתי צפוי ,כך שצריך יהיה להשלים עבודות מסוימות בדחיפות ,או לעיתים להשהות או להפסיק פרויקטים שהחלו בהם. ידוע לספק ,כי ככלל ,קיימת עדיפות לבצע עבודות קבלניות בתקופת פגרת הכנסת כך שבתקופה זו עלול להיווצר ריכוז של הזמנות למתן שירותים .הספק מתחייב להיערך למתן כלל השירותים הדרושים ולבצעם בזמינות הדרושה וזאת ,בהתאם לתמורה הקבועה בהסכם זה ובמסמכי המכרז וכנגדה בלבד. ידוע לספק והוא מסכים ,כי נציג המזמינה רשאי להורות על דחיית ביצוע פרויקט או הארכת לוח הזמנים שנקבע לפרויקט ובמקרה כזה ,לא יהיה זכאי הספק לתוספת תמורה כלשהי עבור העיכוב. השירותים ,עד להיקף המפורט בהסכם זה על נספחיו יינתנו לפי הנחיות נציג המזמינה .חיוב המזמינה בעניינים הנוגעים לתמורה ,היקף או מהות ההתקשרות ,שלא כאמור בהסכם זה ,יהיה אך ורק בהודעה מראש ובמסמך בכתב חתום על ידי שני מורשי חתימה של הכנסת (שני חותמים), ובכפוף להוראות כל דין .כל הוראה כאמור שיש בה כדי להשפיע על התמורה או על היקף ההתקשרות אשר לא ניתנה במסמך בכתב כאמור לא תחייב את המזמינה ,הספק לא יהא רשאי לפעול לפיה ואם פעל לפיה לא יהא זכאי לכל תמורה שהיא בקשר לכך. בכפוף לאמור בסעיף 10.1לעיל ,מוסכם בזאת ,כי המזמינה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את תכולת העבודה ולהגדיל או להקטין את היקף השירותים הניתנים עבור פרויקט ספציפי .היה והמזמינה תחליט להקטין את תכולת העבודה ,תופחת התמורה לה יהיה זכאי הספק על פי הסכם זה באופן יחסי בהתאם לתעריפי הביניים הקבועים בתעריף משרד הביטחון. במידה ושונתה תכולת העבודה הספק לא יעכב את מתן השירותים גם אם לא הגיעו הצדדים להסכמה אם תחול תוספת תשלום בגין אותה עבודה או בדבר שיעור התוספת. המזמינה אינה מתחייבת להזמין מהספק את השירותים במלוא ההיקף המצוין בתכולת העבודה, וכי התמורה תשולם בהתאם לשירותים שיוזמנו בפועל על ידי המזמינה. החליטה המזמינה כי ביצועו של הפרויקט לא יושלם – לא יהיה זכאי הספק לכל תמורה נוספת למעט החלק היחסי לפי ערך הפרויקט שבוצע בפועל .הושלם הפרויקט – יהיה זכאי הספק לתשלום התמורה בניכוי החלק היחסי ששולם לו על חשבון התמורה כאמור לעיל. התמורה 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 התמורה שתשולם לזוכה עבור מתן השירותים תחושב בהתאם למפורט בנספח א.4- בנוסף לתמורה המפורטת לעיל המזמינה תשלם לספק על הוצאות שנשא בהן מתוך הרשימה המפורטות להלן ,בתנאי שהזמנתן הייתה על דעת נציג המזמינה בכתב ,ובכפוף לסבירות סכום ההוצאה עם תשלום החשבון הקרוב של הספק וכנגד חשבון וקבלות וללא תוספת עמלה או תקורה כלשהי .יודגש כי לא יכללו בהוצאות על פי סעיף זה פעילות שתבוצע ע"י הספק לצורך עבודתו הפנימית במשרד: 11.2.1העתק תוכניות (העתקות אור) הדרושות לביצוע השירותים או לפי הוראות המזמינה .נציג המזמינה רשאי להורות לספק שיזמין העתקות אור אלה במכון העתקות מסוים .הדפסות ושכפול מסמכים. 11.2.2עיבודי מחשב ושירותי תוויין. 11.2.3צילומים ומודלים. מובהר כי למעט המפורט לעיל בסעיף 11.2לא ישולמו לספק החזרי הוצאות כלשהם לרבות הוצאות טלפון ,דואר ,פקס ,אש"ל ,התייעצויות עם גורמים פנימיים במשרד ,תמורה עבור נסיעות וביטול זמנו של הספק עקב נסיעה הקשורה באספקת השירותים. הספק לא יהיה זכאי לתמורה נוספת בגין דחיפות במתן השירותים. הספק מצהיר ומאשר ,כי התמורה המפורטת לעיל בהסכם זה ממצה את כל התשלומים וטובות ההנאה מכל מין וסוג להם זכאי הספק מהמזמינה והספק לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תשלום או טובת הנאה או הוצאה מהמזמינה אלא אם פורטו מפורשות בהסכם זה או אם סוכם בכתב ,בידי מורשה החתימה ,כי הוא יהיה זכאי להם. 35 .12 תשלום עבור השירותים 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 .13 תנאי התשלום בגין ביצוע השירותים יהיו כמפורט בנספח א 4-למסמכי המכרז. התמורה כאמור תשולם לספק בכפוף לתנאים שלהלן: 12.2.1בהגיע המועד לביצוע התשלום על פי הסכם זה ,ובהתמלא התנאים לביצועו ,יגיש הספק למזמינה דרישת תשלום ,בצרוף חשבון מפורט המסביר את אופן חישובה של אותה דרישת תשלום ע"פ ניתוח השכר שאושר ע"י המזמינה ,ובצרוף חשבונית ערוכה כדין (להלן: "דרישת תשלום"). 12.2.2דרישת התשלום תוגש לבדיקה ואישור של המזמינה והגשתה היא תנאי מוקדם לביצוע התשלום על פי הסכם זה. 12.2.3למען הסר ספק מובהר ,כי המזמינה רשאית שלא לאשר לספק את דרישת התשלום ,כולה או חלקה ,אם מצאה ,לאחר בדיקת הדרישה ,כי הספק אינו זכאי לתשלום כפי שהתבקש על ידיו .אישרה המזמינה את דרישת התשלום בחלקה ,יגיש הספק ,לאחר שקיבל הודעה מהמזמינה בדבר שיעור התשלום שאושר ,דרישת תשלום מתוקנת ,בצירוף חשבונית ערוכה כדין המתייחסת לסכום שאושר לתשלום בלבד (להלן" :דרישת תשלום מתוקנת"), והתשלום יבוצע על פי דרישת תשלום מתוקנת זו .אין בהגשת דרישת תשלום מתוקנת ,כדי לשלול מן הספק את הזכות לחלוק על החלטת המזמינה לאשר לתשלום רק חלק מדרישת התשלום המקורית ,אולם במקרה של חילוקי דעות כאמור ,לא יפסיק הספק את מתן השירותים על פי הסכם זה ,ולא יעכבו או ישעו כל התחייבות אחרת של הספק על פי הסכם זה. כל חריגה המגדילה את דרישת התשלום תחייב את הספק בהודעה מראש לכנסת ,ובקבלת אישור המורשים להתחייב מטעם הכנסת והזמנת עבודה ייעודית. זכותו של הספק לקבלת תמורה תהיה בכפוף להשלמת השירותים הרלוונטיים לאותו שלב. לא סלקה המזמינה חשבון מסוים תוך התקופה שהוגדרה לכך במסמכי המכרז ,תשלם לספק ריבית פיגורים בשיעור ריבית הפיגורים הנקבע מעת לעת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר מיום השלושים ואחד אחרי הגשת החשבון עד סילוקו. לכל סכום שישולם בהתאם להסכם זה יתווסף מע"מ כדין כנגד הצגת חשבונית מס. מכל סכום שתשלם המזמינה לספק על פי הוראות הסכם זה ינוכו סכומי המס במקור כדין ותשלומים אחרים המתחייבים על פי החוק ,אלא אם כן ימציא הספק אישור בדבר פטור מניכוי במקור כאמור. פיצויים מוסכמים 13.1מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרת העומדים לכנסת על פי דין או על פי הסכם זה ,הצדדים מסכימים ,כי במקרים המפורטים להלן ,ישלם הספק לכנסת פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בשיעורים הנקובים להלן ,וזאת מבלי שיהיה על הכנסת להוכיח כי נגרם לה נזק כלשהו: .13.1.1איחור בתחילת מתן השירותים ביחס למועד הקבוע בצו תחילת העבודה או בהסכם זה – ₪ 500בעד כל יום של פיגור. .13.1.2איחור בסיום התכנון ,עבור עבודות שערך הביצוע של תחום היעוץ והתכנון שבאחריות האדריכל שלהן הוא עד 150אלף ₪כולל מע"מ – ₪ 1,500בגין כל שבוע איחור. .13.1.3איחור בסיום התכנון ,עבור עבודות שערך הביצוע של תחום היעוץ והתכנון שבאחריות האדריכל שלהן הוא מעל 150אלף ₪כולל מע"מ – ₪ 5,000בגין כל שבוע איחור. .13.1.4יודגש ,כי בנוסף לפיצוי המוסכם המפורט בפסקה זו ,רשאית הכנסת לשלול מהספק את התמורה בגין מתן השירותים ,אשר אינם לשביעות רצונה של הכנסת וכן הטלת פיצוי מוסכם לא תגרע מכל סעד או תרופה אחרת על פי דין או על פי הסכם ההתקשרות. 13.2במקר ה של הפרת הוראות ההסכם על צירופיו ,תהא הכנסת רשאית ליטול שירות מכל מקור אחר, על חשבון הספק ,וזאת בנוסף לכל סעד ותרופה אחרים. .14עוסק מורשה וניהול ספרים 14.1הספק מצהיר בזאת ,כי הוא עוסק מורשה והוא מתחייב למסור למזמינה אישור בהתאם. 14.2הספק מתחייב למסור למזמינה ,מעת לעת ובכל תקופת תוקפו של הסכם זה ,אישורים בני תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה ,או רואה חשבון ,או יועץ מס מוסמך בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976 36 .15 השהייה או ביטול ההסכם 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 .16 המזמינה רשאית ,על פי שיקול דעתה המוחלט ,להשהות את ההתקשרות או להביא אותה לידי סיום מיידי וזאת מבלי שתהיה לספק כל טענה או דרישה כלפי המזמינה. המזמינה תודיע לספק בכתב על החלטתה כאמור וסיום העבודה יהיה מיידי. עם הפסקת ההתקשרות או השהייתה על פי הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,יציג הספק למזמינה את כל החומר הרלבנטי המצוי בידיו ,את העבודה שבוצעה על ידו עד אותו מועד וכל מסמך או מידע או נתון המצוי בידו .בנוסף לכך ,יעביר למזמינה את כל המסמכים ,הדו"חות ,הידע והמידע ,הנתונים, וכל מסמך אחר שבידיו וזאת גם במדיה מגנטית ,תוך 7ימים ממועד מתן ההודעה על ידי המזמינה. החליטה המזמינה על השהיית או ביטול ההתקשרות כאמור ,יהיה הספק זכאי לתמורה בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד ההודעה על כך ,ובלבד שנעשו בהתאם לאמור בהסכם זה. המזמינה לא תהיה חייבת בכל פיצוי ,תמורה או תשלום אחר עבור או בקשר להשהיה או ביטול ההתקשרות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת ,כי המזמינה רשאית לסיים לאלתר את ההתקשרות אם ימונה לספק מפרק זמני או כונס נכסים זמני או אם יוכרז כפושט רגל או פסול דין. זכויות יוצרים 16.1זכויות היוצרים בתוצרי השירותים ,לרבות בכל מסמך שנכתב ע"י הספק או מי מטעמו במסגרת השירותים ,ובכלל זה ניתוחים ,נתונים ,מצגות ,שיטות עבודה ,מאגרי מידע ,דוחות ,טיוטות, שרטוטים ,חישובים סטטיים ומערכות ,מפרטים ,סיכומי פגישות וכל תוצר אחר שנוצר או שנאסף במהלך מתן השירותים או בקשר אליהם ,למעט ידע מקצועי ו ,know how -יהיו של המזמינה בלבד ,והיא תהיה רשאית לנהוג במסמכים שיוכנו על ידי הספק מנהג בעלים ללא צורך לקבל רשות. לספק או למי מטעמו לא תהיה בתוצרים כל זכות יוצרים או זכות אחרת למעט הזכות לציון שמו על תוצריו ,בהיקף ובמידה המקובלים בנסיבות העניין. 16.2הספק מצהיר ומאשר כי הוא ,בהשתתפות עובדיו וקבלני המשנה שלו ,היוצר היחיד של המסמכים שנוצרו במסגרת מתן השירותים .אם נטלו חלק ביצירת המסמכים גורמים אחרים הוא מתחייב בזאת לדאוג לכך שהם או בעלי זכויות היוצרים יעניקו לכנסת את זכויות היוצרים המשותפות בהם, כאמור לעיל. 16.3הספק לא יהיה רשאי ,ללא הסכמת המזמינה מראש ובכתב ,להכין עותקים או להרשות ביודעין לאחרים להכין עותקים או לעשות כל שימוש אחר בכל דו"ח או מסמך או מידע או נתונים או כל תוצר אחר של השירותים אלא במסגרת ולצורך מתן השירותים .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק כי בכל מקרה שבו יבק ש לעשות שימוש בכל חומר שהוכן במסגרת השירותים או לאזכר חומר כאמור על י דיו יידרש הספק לפנות למזמינה ולקבל את אישורה מראש ובכתב לצורך כך ,וככל שניתן אישור כאמור יציין הספק את העובדה שחומר זה הוכן עבור המזמינה. .17 סודיות 17.1 17.2 17.3 17.4 מוסכם בזאת ,כי לצורך מתן השירותים יועמדו לרשות הספק מסמכים ונתונים של המזמינה ככל שתמצא לנכון .הספק מתחייב כי לא יעשה שימוש בכל המסמכים והנתונים ,או במידע אחר שתעמיד המזמינה לרשותו אלא לצורך מתן השירותים. הספק מתחייב כי הוא וכל מי שמועסק במתן שירותים עבור המזמינה מטעמו ישמרו בסודיות גמורה ומוחלטת ושלא יעבירו לאחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כל מידע מקצועי ,מסחרי או אחר או נתונים או מסמכים שהגיעו לידיו או קיבלם מהמזמינה או מאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין עם הסכם זה (להלן" :המידע") .למעט מידע שהספק מחויב לגלותו עפ"י דין. הספק מתחייב בזה ,שלא להעביר כל חומר או מידע שהגיע לידיו ,תוך כדי ביצוע העבודות עבור המזמינה או כתוצר של עבודתו על פי הסכם זה ,לכל גורם ,לרבות גורמים הקשורים למזמינה ,ואף לא להפיצם ליועצים אחרים של המזמינה ,אלא באמצעות המזמינה או על פי הנחיותיה. הספק מתחייב בזאת ,להחתים את המועמד וכן כל המועסקים על-ידו במתן השירותים לפי הסכם זה על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז .כתבי הסודיות החתומים יועברו למזמינה תוך 7ימים ממועד חתימת הסכם זה .במידה והוחלף המועמד או נותן שירותים אחר יחתום גם המחליף על התחייבות כאמור ,והספק יעביר אותה למזמינה מיד עם מילואה. 37 .18ניגוד עניינים 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 הספק מצהיר בזה כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלו או של נותן שירותים מטעמו למזמינה לבין התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה. הספק מצהיר כי הוא או עובדיו או קבלני המשנה שלו אינם קשורים למזמינה או למי מטעמה או לחברי כנסת או למפלגתם או לבעל זיקה ישירה אליהם והכול בהתאם להצהרות בשאלון למועמד המצורף להסכם זה בנספח א.6- הספק מתחייב בזה להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת שלו ,במישרין או בעקיפין ,או של עובדיו או של קבלני משנה שלו והוא מתחייב בזה להודיע למזמינה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיו של הספק או מי מעובדיו או קבלני המשנה שלו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו או של עובדיו או של קבלני משנה שלו. הספק מתחייב בזה להחתים את איש המפתח מטעמו וכל המועסק על-ידו לצורך מתן השירותים לכנסת ,על התחייבות להיעדר ניגוד עניינים בנוסח זהה לאמור בנספח ה' למסמכי המכרז. הספק מתחייב בזה לא להגיש לכל צד שלישי ,לרבות ליועצים אחרים של המזמינה או למי מטעמם, כל שירות או מידע בקשר לשירותים בין שהשירות או המידע כאמור מוגש בתמורה ובין שלא בתמורה .אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של המזמינה מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכל אפשרות אחרת של המזמינה להביא הסכם זה לידי סיום ,בכל מקרה שבו ייודע למזמינה בין באמצעות הספק ובין בכל דרך אחרת ,עובדות אשר בשלהן לפי שיקול דעתה של המזמינה הספק מצוי או עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בקשר למתן השירותים על פי הסכם זה ,תהא המזמינה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה הספק 7 ימים מראש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק מתחייב כי בתקופת ההתקשרות ,התקופות הנוספות ובמשך שנה שלאחר תום מתן השירותים למזמינה יחולו עליו הוראות אלה: 18.7.1הספק לא ייצג ולא יטפל בעניינו של כל אדם באותו עניין שלגביו נתן את השירותים למזמינה ,אם נתקיים חשש לניגוד עניינים ,אלא באישור המזמינה. 18.7.2הספק לא יקבל זכות מאדם המושפע במישרין מהעניין שלגביו נתן למזמינה את השירותים, אלא באישור המזמינה .לעניין זה אין נפקא מינה אם הזכות שקיבל הספק היא משרת שכיר או אם היא בדרך של התקשרות אחרת עם אותו אדם לשירות לתקופה מסוימת או בלתי מוגדרת ,או אם היא זכות בעסק כמשמעותה בס' 7לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) ,תשכ"ט – .1969 על הספק ועל איש מפתח יחולו המגבלות הקבועות בסעיפים 3א ו3-ב לחוק שירות המדינה (סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) ,תשי"ט – , 1959כאילו היה עובד מדינה שההגבלות האמורות חלות עליו; על הספק להביא מידע זה לידיעת עובדיו. .19אחריות וביטוח 19.1 19.2 19.3 19.4 הספק יהיה אחראי כלפי המזמינה וכלפי כל צד שלישי לביצוע העבודה באופן הטוב ביותר ובמיומנות גבוהה כנדרש על פי הסכם זה ועל פי כל דין. אישרה המזמינה מסמכים הקשורים בשירותים שהוכנו על ידי הספק ,לא ישחרר האישור את הספק מאחריותו המקצועית בגין השירותים או כל חלק מהם ולאיכותם. הספק מתחייב לשפות את המזמינה או כל צד שלישי בגין כל טענה או תביעה הנובעת או המתבססת על העבודה שבוצעה על ידי הספק בהתאם להסכם זה או הנובעת ממנה .היה והמזמינה תחויב בפסק דין ,או על פי הסכם פשרה ,לשלם לצד שלישי סכום כלשהו כפיצוי על נזקים ,הוצאות או הפסדים כאמור ,ישפה הספק את המזמינה על כל סכום כאמור בצירוף הוצאות הגנתה של המזמינה מפני התביעה ,ובלבד שהמזמינה הודיעה לספק על התביעה תוך זמן סביר ממועד הגשת התביעה ובכפוף לכך שניתנה לספק האפשרות לקחת חלק במשא ומתן לפשרה או בהגנה מפני התביעה. הספק יהיה אחראי לעריכת ביטוח מתאים ,לשביעות רצונה של המזמינה ,בנוסח המצ"ב בנספח ו' למסמכי המכרז. .20העברת זכויות 20.1הספק לא יהיה רשאי להסב ,להעביר או למסור לצד שלישי את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה או כל חלק מהן. 20.2הספק לא יהיה רשאי לשעבד את זכויותיו על פי הסכם זה או להמחותן ללא הסכמת המזמינה בכתב ומראש. 38 .21סתירה בין מסמכים למען הסדר הטוב מובהר ומוסכם בזאת ,כי בכל מקרה של סתירה בין נספחים להסכם זה לבין הוראות ההסכם ,יגברו הוראות ההסכם על הוראות הנספחים להסכם זה. .22הפרות וסעדים 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 הפרה של סעיפים 19 ,18 ,17 ,16 ,13 ,12 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3ו 24-תחשב הפרה יסודית של הסכם זה כמשמעותה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א–.1970 היה והספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה הוא יהיה חייב לשלם למזמינה פיצויים בגין הנזקים ,ההפסדים וההוצאות שיגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מזכותה של המזמינה על פי כל דין ועל פי הסכם זה. מבלי לפגוע בזכויות המזמינה על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,מוסכם בזאת ,כי המזמינה תהא רשאית לקזז כל סכום אשר יגיע לה מהספק מהסכומים אשר יגיעו לספק על פי הסכם זה. מבלי לגרוע מזכויות המזמינה לפי הסכם זה או על-פי כל דין ,רשאית המזמינה לעכב אצלה כל סכום וכל מסמך או דבר אחר השייך לספק הנמצא אצלה כל עוד לא מילא הספק איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. מוסכם בזאת ,כי לספק לא תהיה כל זכות קיזוז בגין כל סכום המגיע לו מאת המזמינה או זכות עיכבון בתוצרי השירותים או בכל מסמך לרבות תוכנית או דו"ח או מידע השמור במדיה מגנטית הקשור בביצוע השירותים או בכל חפץ או דבר אחר השייך למזמינה ,והוא מוותר על כל זכות כאמור. .23ביטחון 23.1מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה ,מתחייב הספק לפעול בהתאם להוראות נספח הביטחון המצורף כנספח ד' למסמכי המכרז. 23.2הכנסת תיזום פרויקטים בהם היבטים ביטחוניים המחייבים סיווג בטחוני .הספק והמועמד מטעמו ידרשו מיד עם חתימתם על הסכם זה לפנות למלמ"ב (הממונה על הביטחון במשרד הביטחון) לקבלת אישור ברמת סיווג סודי לפחות. 23.3הספק יפעל בפרק הזמן עד קבלת הסיווג כאמור להעסקת עובדים או קבלני משנה המאושרים על ידי המלמ"ב ברמת סיווג סודי לפחות וזאת תוך 21יום ,לטובת הפרויקטים של המזמינה המחייבים סיווג ביטחוני. 23.4לעניין פרויקט בעל היבטים בטחוניים שכבר החל בעבודתו קבלן משנה של הספק המאושר על ידי המלמ"ב ,לכנסת שיקול דעת מלא באם להשאיר את הפרויקט בידי קבלן המשנה או להעבירו לספק לאחר שזה קיבל את הסיווג כאמור לעיל. 23.5לא תשולם כל תמורה נוספת מעבר למפורט במסמכי המכרז עבור פרוייקטים הדורשים סיווג וקבלת הסווג כנדרש. .24ערבות 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 להבטחת מילוי התחייבויות הספק על-פי ההסכם ,ימציא הספק לכנסת עם חתימת הסכם ההתקשרות ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן להנחת דעתה של הכנסת בסכום של ,₪ 60,000אשר תוקפה יהיה למשך 60יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. נוסח הערבות יהיה בנוסח נספח ז' בשינויים המחויבים. הפר הספק את ההסכם או תנאי מתנאיו ,תהיה הכנסת רשאית ,מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת לפי הסכם זה ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לה ,לחלט את סכום הערבות ,כולו או חלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שניתנה לספק הזדמנות לטעון את טענותיו. סכום הערבות שיחולט על-ידי הכנסת יהפך לקניינה הגמור והמוחלט ,מבלי שתהיה לספק טענות כלשהן בקשר לכך ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה האחרות של הכנסת על פי ההסכם. ממושה הערבות הבנקאית ,כולה או חלקה או שתוקפה עומד לפוג בתוך 30יום והסכם זה נותר בתוקפו או הוארך תוקפו ,ימציא הספק לכנסת ערבות בנקאית חלופית ,כך שבכל מקרה תהא בידי הכנסת ערבות בנקאית כנדרש בסעיף 25.1לעיל ,כל עוד הסכם זה עומד בתוקפו. .25אי-העסקת עובדי הצד השני כל אחד מהצדדים מתחייב לא להעסיק את עובדי הצד השני ,בין במישרין כעובד ובין כקבלן עצמאי ,יועץ או מועסק בכל דרך אחרת ,במשך מועד תחולתו של הסכם ההתקשרות. 39 .26שימוש בסמלים ותארים הספק מתחייב שלא יעשה שימוש בתוארו כיועץ של המזמינה או מי מטעמה אלא כאשר הוא פועל במסגרת פעולתו כספק .לא יציג עצמו כספק של המזמינה בכל פרסום ,כרטיס ביקור ,נייר מכתבים וכיוצא באלה, אלא לגבי העניין המסוים שבו ניתנים השירותים על ידו באישור המזמינה .כן מתחייב הספק שלא לעשות כל שימוש בסמל המדינה או בסמלי המזמינה או בסימנים גרפים אחרים המעידים על זיקה למדינה בכל דרך שהיא. .27שונות 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל משא ומתן ,הצהרה ,מצג, התחייבות או הסכמה ,אשר נעשו ,אם נעשו ,בין בכתב ובין בעל-פה בין הצדדים ,עובר לחתימת הסכם זה. לא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה. התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כהסכמה או כויתור על איזה מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין ,אלא אם כן ההסכמה או הויתור נעשו בכתב. המזמינה תהא רשאית להתקשר עם גורמים נוספים לביצוע עבודות נוספות בתחום בו נותן הספק שירותים למזמינה על פי צרכיה. בכל מקרה של חילוקי דעות יחולו על הסכם זה הוראות הדין הישראלי ולביהמ"ש בירושלים תהיה הסמכות המלאה והבלעדית לדון בכל מכרז משפטי בין הצדדים בקשר להסכם זה. .28הודעות 28.1כל הודעה על פי הסכם זה תימסר במסירה ביד כנגד אישור קבלה ,או במשלוח בדואר רשום או על ידי פקסימיליה ,או בדואר אלקטרוני ,הממוענים אל המזמינה או אל הספק (לפי העניין) ,לפי הכתובות שבכותרת. 28.2כל הודעה אשר תימסר ביד תחשב כאילו הומצאה במועד המסירה .כל הודעה שתשלח בדואר רשום תחשב כאילו הומצאה לאחר חלוף 5ימי עבודה ממועד משלוחה .כל הודעה באמצעות פקסימיליה או באמצעות דוא"ל תחשב כאילו הומצאה ביום העבודה שלמחרת משלוחה ובלבד שהשולח וידא טלפונית את קבלת ה ורשם על פני ההודעה את שמו של מאשר הקבלה .השולח ישמור אישורים על משלוח ההודעות. לראיה באו הצדדים על החתום: _________________ חיים אבידור חשב הכנסת _________________ אלברט סחרוביץ' המנהל הכללי הכנסת _________________ הספק 40 נספח ג מכרז מס' 13/2016 מפרט שירותים 1 כללי 1.1השירותים המתבקשים על ידי הכנסת במסגרת המכרז הם שירותי אדריכלות כפי שמוגדרים בספר התעריפים והנהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון בהוצאת משרד הביטחון מהדורת יולי ,1996פרק 2.2ופרק , 2.13וכן תחומי אדריכלות יחודיים אחרים אשר יוגדרו על ידי המזמינה וביניהם יעוץ למכרזים ,שימור מבנים ,תכנון מטבחים ,תכנון נוף ,איפיון ,תיאום מערכות ,הדמיות וכן כל השירותים הדרושים להגשה מלאה של תכנית מתאר. 1.2שירותי אדריכלות יסופקו במשכן הכנסת ובכל מתחם אחר והכל בהתאם להנחיות הכנסת ולצרכיה. 1.3הספק והמועמד מטעמו ידרשו מיד עם חתימתם על הסכם ההתקשרות לפנות למלמ"ב (הממונה על הביטחון במשרד הביטחון) לקבלת אישור ברמת סיווג סודי לפחות .הספק יפעל בפרק הזמן עד קבלת הסיווג כאמור להעסקת עובדים או קבלני משנה המאושרים על ידי המלמ"ב ברמת סיווג סודי לפחות לטובת הפרויקטים המחייבים סיווג ביטחוני. 1.4שירותי האד ריכלות שיסופקו יהוו חלק משרותי תכנון כוללים עבור פרויקטים בתחום הבינוי שתכנונם יתבצע ,לרוב אך לא רק ,באמצעות ספקים אחרים איתם התקשרה הכנסת לשם תכנון העבודות בתחום הבינוי (להלן" :המתכננים"). 1.5בנוסף ,יסופקו השירותים עבור פרויקטים בתחום הבינוי שתבצע הכנסת לרוב ,אך לא רק ,באמצעות ספקים אחרים איתם התקשרה לצורך ביצוע עבודות בינוי בתחום משכן הכנסת או מחוצה לו (להלן "הקבלן/ים"). 1.6הספק מחוייב לשתף פעולה עם כל אדריכל ו/או קונסטרוקטור ו/או כל מתכנן/יועץ/קבלן אחר אשר יועסק על ידי הכנסת ישירות (ושלא באמצעות הספק) בביצוע העבודות הנדרשות. 1.7חל איסור מוחלט על הספק להנחות את המתכננים ו/או הקבלנים מטעם הכנסת לביצוע שינויים שלא על פי התכנון המקורי ,ושלא בהתאם להנחיות נציג הכנסת. 1.8כל חריגה מהתכנון המקורי ובדגש על חריגה המגדילה את שכר הטרחה תחייב את הספק בהודעה מראש לכנסת ,ובקבלת אישור המורשים להתחייב מטעם הכנסת והזמנת עבודה ייעודית. 2 נותן השירותים המבוקשים 2.1שירותי האדריכלות יינתנו על ידי אדריכל אשר יהיה אחראי לעמידה בתקנות ,בתקנים ובמפרטים של הפרויקט ואשר בהם הוא נדרש לעמוד על פי דין ,לפי מיטב הפרקטיקה המקצועית ובתאום עם הכנסת, המתכננים והגורמים השונים הקשורים לביצוע הפרויקט. 2.2הספק יציג מועמד אחד מטעמו ,שהוא בעל המשרד או שותף או עובד במשרדי המציע ,אשר יספק למזמינה את השירותים נשוא מכרז זה ,למעט שירותים בתחומי אדריכלות יחודיים אשר יוגדרו על ידי המזמינה .שירותים אלו יכול שינתנו באמצעות עובד אחר במשרדי המציע או קבלן משנה מטעם המציע. 41 2.3מודגש בזה ,כי אחריותו של האדריכל לניהול התכנון ,המעקב אחריו ,תאומו ובקרתו ,וכן לביצוע פיקוח עליון אחר הביצוע של הפרויקט הינה אחריות כוללת ,ועל כן במסגרתה של אחריות זו ,יידרש האדריכל לבצע ,במידת הצורך ,גם רכיבים ופעולות שלא צוינו במפורש במפרט זה. 3 אופן הזמנת השירותים: 3.1התכנון יהיה על פי "קריאה" ,כלומר ע"פ פרויקט הנדרש לתכנון. 3.2לפני כל פרויקט רלוונטי תתבצע פנייה של הכנסת לספק הזוכה לספק את שירותי האדריכלות הרלוונטיים. 3.3הספק הזוכה יעביר הצעת מחיר לכנסת שתיבנה על ידי הספק על פי העקרונות הבאים: 3.3.1 עבור שירותים שערך הביצוע של תחום היעוץ והתכנון שבאחריות האדריכל הינו עד 150אלף ₪כולל מע"מ ועבודות שאינם מוגדרות בספר התעריפים והנהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון בהוצאת משרד הביטחון מהדורת יולי 1996תחושב התמורה על פי תעריף לשעת עבודה ,בניכוי ההנחה שהציע הספק בהצעתו. 3.3.2 עבור שירותים שערך הביצוע של תחום היעוץ והתכנון שבאחריות האדריכל הינו מעל 150אלף ₪כולל מע"מ תחושב התמורה על פי תעריף לפי ערך פרויקט ,בניכוי ההנחה שהציע הספק בהצעתו. 3.3.3 עבור שירותים שערך הביצוע של תחום היעוץ והתכנון שבאחריות האדריכל הוא מעל 150אלף ₪אולם הם אינם מופיעים בספר התעריפים והנהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון בהוצאת משרד הביטחון מהדורת יולי ,1996תחושב התמורה על פי תעריף לשעת עבודה ,בניכוי ההנחה שיציע הספק בהצעתו. 3.3.4 לצורך חישוב התמורה לא תילקח בחשבון עלות ציוד ו/או עלות פריטים שתוכננו על ידי מתכנן אחר ואשר הספק הזוכה ידרש לתכנן את העמדתם והשתלבותם בתכנונו. 3.4הכנסת תאשר את הצעת המחיר ו/או תבקש תיקון של הצעת המחיר ולאחר אישור הצעת המחיר על ידי הכנסת ,תנפיק "צו התחלת עבודה" לזוכה. פירוט שלבי ביצוע העבודה שעל האדריכל ליתן בכל שלב ושלב. להלן פירוט של שלבי העבודה הכלליים ואבני הדרך עבור עבודות תכנון אדריכלות .שלבי העבודה המפורטים מבוססים ומוסיפים על ספר התעריפים ,והם המחייבים במסגרת מתן השירותים .יודגש כי בכל פרויקט בינוי ספציפי ,יקבעו שלבי העבודה בלעדית על ידי הכנסת. 4 התכנון המוקדם 4.1בירור הפרוגרמה עם הכנסת ,ביקורים באתר ,חקירות מוקדמות ,התייעצויות ותיאום עם המתכננים. 4.2בירורים ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים ,בקשר לבעיות החוקיות והאחרות ,הכרוכות בתכנון המבנה ,או בקבלת אישרו הרשויות הנ"ל לביצוע המבנה. 4.3הכנת תוכניות מוקדמות ,המתארות את הצורה העקרונית של המבנה והכוללות בין השאר - :תכניות עקרוניות ,חתך ראשי ,חזית ראשית ו/או פרספקטיבה. 4.4מסירת נתונים למתכננים להכנת אומדן משוער של העבודות שבתחום טיפולם. 42 4.5הכנת אומדן משוער של ערך המבנה. 5 התכנון הסופי 5.1תכנון הצורה הסופית של המבנה בתיאום עם המתכננים. 5.2הכנת תו כניות סופיות המתארות את התוכנית הסופית של המבנה המסוכמת עם הכנסת והכוללות בין השאר - :תכניות איתור ,תכניות הקומות ,חתכים וחזיתות .תיאום התוכניות הנ"ל עם המתכננים. 5.3הכנת תוכניות והמסמכים הנדרשים ע"י הרשויות המוסמכות למתן היתר בניה ,הגשתם לרשויות לאחר חתימת הכנסת וטיפול באישורם. 5.4הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות ובמסמכים האחרים לפי דרישת הרשויות המוסמכות ,בהסכמת הכנסת ,הגשתם לרשויות וטיפול באישורם. 5.5עדכון האומדן המשוער של ערך המבנה. 6 התכנון המפורט (בקנ"מ מתאים) 6.1הכנת תוכניות עבודה אדריכליות מפורטות ומוסברות כדרוש לביצוע העבודה. 6.2הכנת תוכניות פרטי בניין אדריכליים ופרטי הגמר ,מפורטות ומוסברות ,של כל חלקי המבנה ,כדרוש לביצוע המבנה ,בקנ"מ מתאים לפי הצורך ,לרבות פריסת קירות וסימון חורים בכל חלקי הבטון של המבנה. 6.3תאום ,ביקורת ואישור תוכניות המתכננים. 6.4תיאום המפרטים של המתכננים ושילובם במפרטים הכללים. 6.5השתתפות בסיור קבלנים ,הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל. 6.6מתן חוות דעת טכנית וייעוץ ,לפי בקשת המנהל ,בכל הקשור להצעות הקבלנים במכרז לביצוע המבנה. 6.7הכנת תוכניות ופרטי בניין משלימים ,כפי שיידרש לביצוע המבנה. 7 בדיקות לרבות: 7.1יעוץ לכנסת במתן מענה לשאלות הבהרה. 7.2סיוע בבדיקת נושאים מקצועיים בהצעות קבלנים ,גיבוש המלצות ,ולווי הליכי המכרז בתחום. 7.3אישור הציוד המוצע ,בהתאם למפרטים ולהוראות המכרז. 7.4בדיקות הקבלה ולווי שנות הבדק. 7.5בדיקה של התאמת הביצוע בפועל אל מול דרישות הקבלנים לתשלום. 8 בקרה וניהול תכנון לרבות: 8.1ריכוז כל חומרי הרקע הנוגע לפרויקט ,בדיקתו ותיאומו. 8.2כתיבת אפיונים בהתאם לדרישת הכנסת ,לרבות ליווי קבלת אפיונים מגורמים מקצועיים ,ייצוג המזמינה בבירור האפיונים ,התאמתם והשתלבותם באתר והכנת תגובות לאפיונים בשיתוף המתכננים והיועצים. 8.3ביצוע כל הטיפול הנדרש לעמידה בלוחות זמנים ,תקציב דיווח ,ותיאום בין כל צוות הניהול והעבודה של הפרויקט. 43 8.4השתתפות בכל דיוני הסטטוס ובדיוני תיאום הרלוונטיים לפרויקט בשלביו השונים ,אצל המזמינה ובכל מקום רלוונטי ,בהשתתפות כל נציג או איש צוות רלוונטי בהתאם לדרישות המזמינה. 8.5בדיקת כל תוצרי התכנון ,התאמתם ושילובם בין כלל התוכניות בפרויקט. 8.6לווי תכנוני במהלך כל ביצוע הפרויקט ובמהלך תקופת הבדק כפי שיקבע בין המזמינה לקבלן המבצע את הפרויקט ,אך בכל מקרה הלווי לא יפחת משנתיים מתום הביצוע. 8.7קיום ישיבות לניהול תכנון הפרויקט ותיאומו במשרדי הספק ,הפצת סיכומי דיון ודוחות סטטוס למזמינה ומעקב שוטף אחרי ישום ההחלטות. 8.8הפעלת יועצים מיוחדים לפרויקט ,ככל שיידרשו ובהתאם לאישור המזמינה ,קבלת דוחות והפצתם. 8.9השתתפות בהליכי קבלה ,רישום הערות לתיקון ,מעקב אחרי תיקונים והשלמות ומסירה סופית של העבודה הקבלנית לאחר ביצוע התיקונים ,בשילוב צוות התכנון ,הפיקוח הצמוד והמזמינה. 8.10ריכוז והכנת יומן עבודה לכל פרויקט. 8.11חתימה על תעודת מסירה למזמינה בהתאם לנהלי המזמינה. 8.12בדיקת התוכניות והמסמכים של כל אחד מאנשי הצוות והיועצים לתכנון הפרויקט ,עריכת השוואה בין הפתרונות החלופ יים האפשריים של כל אחד מהמתכננים והיועצים ,בדיקת התאמתם לאפיון ומסירה של כל ההנחיות וההסברים שידרשו לבחית הפתרון התכנוני המתאים. 8.13מתן המלצה לחלופה מועדפת תוך מתן הנמקות. 8.14בדיקת עלות הפתרון התכנוני הנבחר על מנת לוודא שאינו חורג מהאומדן. 8.15תיאום מערכות – בדיקת התאמת תוכניות של אנשי הצוות בכל שלבי התכנון. 8.16בדיקה הנדסית של כל התכניות בכל שלבי התכנון. 8.17יעוץ ותכנון למתכננים ,לאנשי הצוות וליועצים ,ביחס לנוסח ,לשיטה ולצורה של המפרטים ,כתבי הכמויות ו/או המסמכים שיידרשו לצורך הביצוע. 8.18ניהול ,תיאום ופיקוח על תיקון תכניות ו/או מסמכים בהתאם לצורך על מנת למנוע כל חריגה מהמסגרת התקציבית של אומדן הפרויקט. 8.19בקרה ובדיקה של חוות דעת מקצועיות והתאמתם לפרויקט ,ככל שיהיו כאלה. 8.20בקרה על יישום דרישות היועצים והמזמינה בפרויקט. 9 רישוי ,לרבות: 9.1הכנת המסמכים הנדרשים לצורך השגת רישוי או היתר ,ככל שיידרש כזה. 9.2הגשת המסמכים לרשויות המוסמכות וקידומם ,לרבות השתתפות בישיבות ,והכל לפי דרישת המזמינה. 9.3השתתפות במגעים עם הרשויות השונות ובניהול מו"מ עם נציגיהן בהתאם לנדרש. 9.4מעקב אחרי הטיפול בקבלת האישורים הדרושים להקמת הפרויקט מהרשויות המוסמכות. 10הכנת מסמכי ההתקשרות לביצוע ,לרבות: 10.1ריכוז והכנת כל החומר ההנדסי והתכנוני לצורך הוצאת המכרז לרבות כל התכניות ,מפרטים ,מפרטי איכות והתיאורים הטכניים ,כתבי הכמויות בתוכנה הנהוגה באותה העת בכנסת ,האומדנים ,לוח הזמנים ומסמכים נוספים נדרשים ואישורם ע"י הכנסת. 44 10.2כתיבת התנאים הכללים והמיוחדים למכרז ולהסכם ,בתיאום עם כל גורם רלוונטי אצל המזמינה. 10.3הכנת לוח זמנים למכרז ולהסכם לצורך קביעת תקופת הביצוע ואישורו. 10.4הכנת ושילוב טבלאות אישור ציודים במסמכי המכרז ,ככל שיידרשו. 10.5קביעת מתכונות לשיטת הבטחת איכות של קבלנים ושילבה במסמכי המכרז. 10.6השתתפות בסיורי קבלנים ,דיווח על תוצאות הסיור ,המלצה לכנסת למענה על שאלות ההבהרה שיוגשו. 10.7השתתפות בבחינת הקבלנים המציעים והמלצה להצעה נבחרת ,כסיוע למזמינה. 10.8עדכון האומדן בהתאם לתוצאות המכרזים. 10.9עדכון תוכניות והתאמתן לקיים. 11פיקוח עליון על הביצוע ,לרבות: 11.1ביצוע פיקוח עליון על הביצוע ,בדיקת איכות העבודות המתבצעות ,בדיקה ואישור של הציוד שבאחריותו ,מתן הנחיות לתיקון לפי הצורך ,פיקוח עליון על ביצוע התיקונים שהקבלן חייב בהם ,בין לפני המסירה הסופית ובין בתקופת הבדק. 11.2הוצאת דוחות פיקוח עליון המתעדים את מצב הביצוע ואת ההמצאים וההוראות שניתנו לתיקון ודיווח על הממצאים למזמינה בהתאם. 11.3השתתפות בישיבות תיאום עם הקבלנים המבצעים. 11.4הדרכה ומתן הסברים למפקח ו/או לנציג המזמינה. 11.5ייעוץ ותכנון למזמינה והשתתפות בבירור תביעות וסכסוכים עם הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות. 12לוחות זמנים ,לרבות: 12.1השתתפות בקביעת מסגרת לוחות זמנים לפרויקט. 12.2יעוץ ותכנון למזמינה בניתוח לוחות זמנים לפרויקט. 12.3הכנת לוח זמנים למשימות האדריכלות של פרויקט הביצוע. 12.4ניתוח פרויקט הביצוע על כל רכיביו וקביעת עדיפויות בביצוע. 12.5שילוב לוחות זמנים של מקטעי פרויקטי אחרים ללוח זמנים כולל. 12.6הכנת לוח זמנים עדכני ,אחת לוחודש – הן לעבודות התכנון והן לעבודות הביצוע. 12.7בקרה שוטפת על לוחות הזמנים ,מעקב כי לא תהיה חריגה מלוחות המנים ודיווח מיידי למזמינה על כל סטייה מלוחות הזמנים תוך מתן הסברים מפורטים למקור הסטייה וסיבתה. 13אומדנים ,לרבות: 13.1הכנת אומדני ם לפרויקט לפני התחלת התכנון ,בסיום תכנון ראשוני ,בסיום תכנון סופי ובסיום תכנון מפורט. 13.2בקרה שוטפת של אומדני תקציב. 13.3עדכון במסגרת התקציב לביצוע ותכנון. 13.4טיפול בחריגות והמלצות לויסותים. 45 14דיווח ,לרבות: 14.1הגשת דו"ח התקדמות. 14.2הגשת דו"ח חודשי שיכלול לפחות – דיווח על התכנון ו/או המכרז ו/או הביצוע ,הן מבחינת התקדמות התכנון ו/או המכרז ו/או הביצוע ,טיב התכנון ו/או הביצוע ,עמידה בתהליכי בקרה ואישורים ,עמידה במסגרות תקציביות ,ציון בעיות שהתעוררו בתקופת הדו"ח ונשארו פתוחות והצעת דרכים לפתרונן וכן הגשת לוח זמנים מפורט שיתאר תכנון מול ביצוע ,השפעה על התקדמות וכד'. 14.3הגשת דו"חות נוספים שיידרשו על ידי המזמינה. 14.4מסירה עם גמר התכנון של תיק תיאומים הכולל אישורים בכתב המעידים על התיאומים שנעשו עם הגורמים השונים והאישורים שהושגו. 14.5המזמינה ומי מטעמה ,רשאים לבקר במשרדי המציע שיבחר כזוכה במכרז ,או במשרדי קבלני משנה או במשרדי יועצים או מומחים ,לעיין בהתקדמות ביצוע השירותים ובאופן ביצועם והמציע הזוכה ימסור למזמינה כל הסבר שיידרש על ידה. 14.6תוכניות עדות "כמבוצע" לרבות ריכוז ,בקרה ואישור כל החומרים והמסמכים שימסרו על ידי הקבלן המבצע ומסירתם למזמינה במדיה מגנטית. 15הערות והבהרות כלליות 15.1הספק יתריע מיד על כל חריגה ויציע חלופות לפתרון כדי למזער ולמנוע את השפעת הסטיות בלוח הזמנים והתקציב. 15.2בכל שלב עבודה יתקיימו פגישות וביקורים בכנסת לפי דרישת המזמינה ועל הספק להיות נוכח בהם. 15.3המזמינה תקבע לוחות זמנים ודרישות שירות מתאימים ,לפי סוג הפרויקט ובהתאם לצרכיה. 15.4עם השלמת התכנון בכל שלב ,ואישורו על ידי המזמין וכל רשות מוסמכת ,יעביר הספק למזמינה שלושה עותקי פלט נייר של כל תכנית או מסמך וכן סט תקליטורים עם התכנון המאושר בכל התחומים המקצועיים. 15.5עם השלמת עבודות הביצוע ,יעביר הספק למזמינה את הקבצים המתארים את הביצוע בפועל AS ,MADEכשהם מאושרים וחתומים על ידי המציע והמתכננים הרלוונטיים. 15.6כל התוכניות הממוחשבות תהיינה במידות מאוחדות וסטנדרטיות ותשאנה שוליים בהתאם להוראות המזמינה .רצועות השוליים יכללו את לוגו המזמינה ,לוגו המתכנן ,שמות כתובות ומספרי טלפון של המתכננים והיועצים ,רשימת עדכון ,רשימת תפוצה ,סטטוס התוכנית ,קנה מידה ,פירוט העורכים והמבקרים המאושרים ,שם הקובץ ומספר מהדורה ,שם התכנית ומספר התכנית ,והכל כפי שתנחה המזמינה. 16עובדים 16.1כל העובדים המועסקים על-ידי הספק בבי צוע העבודה יהיו בעלי מקצוע ובעלי ניסיון המתאימים לעבודות העומדות לביצוע .המזמינה רשאית לצוות על הרחקת כל עובד שאינו מתאים מבחינה מקצועית או מבחינת התנהגותו – וזאת לפי שיקוליה בלבד .לצורך ביצוע העבודות יעסיק הספק עובדים בגירים בלבד ,והכל בהתאם להוראות הדין. 46 16.2הספק יעסיק בעבודה נשוא המכרז רק עובדים אשר העסקתם תאושר על-ידי גורמי הבטחון של המזמינה בהתאם להוראות נספח הביטחון עיכוב עבודה שייגרם בגין אי-התאמת עובדים לדרישות הבטחוניות לא יהווה עילה לדחיית מועד סיום העבודה ,או לכל פיצוי אחר .ידוע לספק ,כי ביצוע הבדיקה הבטחונית עשוי לארוך זמן ממושך .משמר הכנסת רשאי להורות על הרחקת כל עובד מטעמי ביטחון ,אף אם לפני כן ניתן אישור להכנסתו. 16.3על הספק שיזכה במכרז להגיש רשימת עובדים באופן מיידי לאחר ההודעה על זכייתו. ________________ חיים אבידור חשב הכנסת _________________ אלברט סחרוביץ' המנהל הכללי הכנסת __________________ הספק 47 נספח ד מכרז מס' 13/2016 נספח בטחון ליועצים .1נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות בין הכנסת לבין________________________ (להלן היועץ). .2במסגרת החוזה יספק היועץ שירותי ייעוץ לכנסת (להלן" :העבודה") שיבוצעו במשרד הספק ובמשכן הכנסת. .3בכפוף לאישור קצין הכנסת או מי שהוסמך על ידו רשאי היועץ להעסיק בביצוע העבודה עובדים כמפורט להלן: (א) תושבי ישראל אשר שירתו שירות סדיר בצה"ל או שנמנים עם כוחות המילואים. (ב) תושבי ישראל אשר לא שירתו שירות סדיר בצה"ל ואינם נמנים עם כוחות המילואים. (ג) מומחים בתחומי עבודה מסוימים שאינם תושבי ישראל. .4 (א) העסקת עובדים על ידי היועץ טעונה אישור מראש של קצין הכנסת לגבי כל אחד ואחד מהעובדים, לרבות היועץ עצמו .קצין הכנסת רשאי שלא לאשר העסקת עובד כלשהו ,להגביל או להתנות את העסקתו. (ב) תשומת לב היועץ מופנית לכך ,כי משך הזמן הדרוש לשם בדיקה ומתן אישור העסקה עשוי להמשך : לגבי עובדים המנויים בסעיף (3א) 14 -ימים לפחות ,ולגבי עובדים המנויים בסעיף (3ב) ו( -ג) 30 - ימים לפחות. .5הטיפול באישור להעסקת עובדי היועץ בכנסת ומתן אישורי הכניסה לעובדים שאושרו ,יעשה באמצעות קצין כ"א ,תחקירים ואבטחת מידע של משמר הכנסת ,או מי שהוסמך על ידיו. (א) לצורך אישור ההעסקה כאמור יגיש היועץ את רשימת העובדים שבדעתו להעסיק :לגבי עובדים המנויים בסעיף (3א) – לא יאוחר מ 14-יום לפני מועד התחלת ביצוע העבודה ולגבי עובדים המנויים בסעיף (3ב) ו(-ג) – לא יאוחר מ 30 -ימים לפני מועד התחלת ביצוע העבודה. רשימת העובדים תוגש על גבי טופס פירוט עובדים הנהוג במשמר הכנסת. (ב) על כל עובד שפרטיו יכללו בטופס פירוט עובדים יהיה לחתום על טופס "הצהרת ויתור" המצורף לנספח זה ומסומן באות ב' .מובהר בזאת ,כי הכנסת לא תבדוק פרטי עובד ולא תאשר העסקתו ,אם לא חתם על "הצהרת הויתור". (ג) למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי יתכנו עיכובים במתן אישור העסקה לגבי כל העובדים שבדעת היועץ להעסיק בעבודה או לגבי חלקם ,מעבר לתקופות המנויות בסעיף ( 4ב) שלעיל .לפיכך אם יהיה עיכוב במתן אישורים לעובדים חיוניים לביצוע העבודה ,מטעמים שאינם תלויים ביועץ באופן שלא ניתן יהיה להתחיל בביצוע העבודה במועד שנקבע בחוזה ,לא יהיה היועץ זכאי לפיצוי כלשהו בגין העיכוב, אך הוא יהיה זכאי להארכת תקופת החוזה ,לתקופה השווה לתקופת העיכוב. (ד) החליט קצין הכנסת שלא לאשר העסקתו של עובד כלשהו – על היועץ להמציא לכנסת בסמוך לקבלת ההודעה על כך ,שם של עובד חלופי ,על גבי טופס פירוט עובדים .הכנסת רשאית שלא לאשר העסקת עובד ,אף אם ניתן אישור להעסקתו בין קבוע ובין זמני ,ובמקרה כזה על היועץ להפסיק לאלתר העסקתו של אותו עובד ,ולהמציא מיד לכנסת שם של עובד חלופי ,ע"ג טופס פירוט עובדים. 48 .6אם במהלך ביצוע העבודה יבקש היועץ להעסיק עובדים נוספים ,יגיש היועץ לקצין כ"א את הפרטים עליהם, על גבי טופס פירוט עובדים נוסף ,במועדים האמורים בסעיף 5שלעיל ,ויצרף טופס "הצהרת ויתור" לגבי כל עובד בנפרד. .7קצין הכנסת רשאי לאשר או לא לאשר כל עובד שבדעת היועץ להעסיקו בעבודה ,או להתנות אישורו בתנאים ,ואין הוא חייב לנמק החלטתו. .8מודגש בזה כי שהיית היועץ ועובדיו מותרת אך ורק בשטח אתר העבודה ואסורה ביתר חלקי משכן הכנסת, למעט מזנוני הכנסת .על היועץ לדאוג לכך שבמקום שהוגדר כאתר העבודה יהיו כל המתקנים הדרושים לרווחת העובדים ,אלא אם כן קיבל היועץ אישור שימוש בכתב בחלקים או מקומות נוספים במשכן הכנסת. .9היועץ מתחייב להחזיר לקצין כ"א במשמר הכנסת או לקצין התורן ,מידי יום ,את היתר הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן ההיתר ,מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד ,או בכל עת אחרת שיידרש. .10ציות להוראות בטחון (א) היועץ ועובדיו יהיו כפופים לתנאי הבטחון השוטף של משכן הכנסת ,הגבלות תנועה וכו' כפי שמפורסמים ע"י משמר הכנסת. (ב) בנוסף לאמור ,יהיו היועץ ועובדיו כפופים להנחיות בטחון נוספות שינתנו ע"י משמר הכנסת מזמן לזמן ובעת הצורך היועץ מתחייב לבצע הנחיות אלו ויהיה אחראי לביצוען גם על ידי עובדיו. (ג) היועץ ידווח על כל תקלה ביטחונית ,כדוגמת אובדן אישורי כניסה או כניסת בלתי מורשים. (ד) לא תורשה לינת עובדים בתחום משכן הכנסת ורחבתו. .11לכנסת הזכות להפסיק את עבודת היועץ או כל אחד מעובדי היועץ ,בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות נספח זה או הוראות הממונים מוסמכים מטעם הכנסת ,וליועץ לא תהיה כל טענה או תביעה נגד הכנסת במקרה של הפסקת עבודה כאמור. .12תנאים מיוחדים: __________________________________________________________ __________________________________________________________ היועץ מצהיר כי קרא את האמור בנספח זה ,הבין את תוכנו ויקיים את ההוראות הנכללות בו. תאריך __________ חתימת היועץ__________________ 49 נספח ה מכרז מס' 13/2016 תאריך____________ : לכבוד :הכנסת כתב התחייבות בלתי חוזרת לסודיות והיעדר ניגוד עניינים הואיל ופרסמה הכנסת (להלן" :המזמינה") מכרז מספר 13/2016למתן שירותי אדריכלות לכנסת (להלן" :המכרז"). והואיל ובחרתי להגיש הצעה במסגרת המכרז ,על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. והואיל ועל פי התנאים המפורטים במכרז עלי להתחייב בתנאים המפורטים בנספח זה. לפיכך ,הנני מצהיר ומתחייב בזאת כי: .1כללי א .אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מהתחייבויותיי על פי שאר מסמכי המכרז. ב. נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם (נספח ב' למסמכי המכרז). ג. כותרות סעיפי נספח זה נועדו לשם הנוחות בלבד ואין להתחשב בהן בפירושו. .2סודיות א .אני מתחייב בזה לשמור בסודיות מוחלטת ושלא להעביר לאחרים ,במישרין או בעקיפין ,כל מידע מקצועי ,מסחרי או אחר ולרבות נתונים או מסמכים שהגיעו או יגיעו לידי ,שקיבלתי או אקבל מהמזמינה או מאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין ,בקשר ההתקשרות על פי מסמכי המכרז (להלן" :המידע"). ב. "המידע" כאמור בסעיף זה לא יכלול מידע שנמצא או הגיע לנחלת הכלל או מידע שהיה בידיעתי וברשותי לפני מסירתו על ידי המזמינה או מידע שהגיע לידיעתי ממקורות אחרים שלא בקשר לביצוע התחייבויותיי – ובלבד שהגיע לידי כדין ,או מידע שהנני מחויב לגלותו עפ"י דין. ג. הנני מתחייב בזה ,שלא להעביר כל חומר או מידע שהגיע או שיגיע לידי ,תוך כדי ביצוע העבודות והשירותים עבור המזמינה או כתוצר של עבודתי על פי ההתקשרות כאמור במסמכי המכרז ,לכל גורם, לרבות גורמים הקשורים למזמינה ,ואף לא להפיצם ליועצים של המזמינה או לכל צד שלישי אחר הקשור עם המזמינה ,אלא באמצעות המזמינה או על פי הנחיותיה. ד. הנני מתחייב בזאת ,להחתים את עובדיי ,קבלני המשנה המועסקים על ידי ואת המומחים המועסקים על ידי על התחייבות לשמירת סודיות באופן שיבטיח שמירת וביצוע התחייבויותיי כאמור בסעיף זה. ה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי התחייבויותיי על פי סעיף זה תישארנה בתוקפן גם לאחר סיום ההתקשרות ביני לבין המזמינה מכל סיבה שהיא ,ללא הגבלת זמן. 50 .3ניגוד עניינים א .הנני מצהיר בזה כי לא מתקיים כל ני גוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי או של מי מעובדי או קבלני המשנה המועסקים על ידי לבין התחייבויותיי וזכויותיי על פי מסמכי המכרז. ב. הנני מצהיר כי אני וקבלני המשנה המועסקים על ידי אינם קשורים למזמינה או למי מטעמה ,מלבד קשר רגיל בין מזמינה לבין נותן שירותים ,על פי מכרז ולמעט קשרים שהוצהר עליהם במפורש ובכתב. ג. הנני מתחייב בזה להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי מסמכי המכרז לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת החלה עלי ,במישרין או בעקיפין ,או על עובדי או על קבלני משנה המועסקים על ידי והנני מתחייב בזה להודיע למזמינה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויות החלה עלי או על מי מעובדי או על קבלני המשנה המועסקים על ידי על פי מסמכי המכרז לבין פעילות אחרת שלי או של עובדי או של קבלני משנה המועסקים על ידי. ד. הנני מתחייב בזה לא להגיש לכל צד שלישי ,לרבות לצדדים שלישים הקשורים עם המזמינה או למישהו מטעמם ,כל שירות או מידע בקשר לעבודות נשוא מכרז זה או בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת במישרין או בעקיפין לעבודות נשוא מכרז זה ,בין שהשירות או המידע כאמור מוגש בתמורה ובין שלא בתמורה ,אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של המזמינה מראש ובכתב. ה. מבלי לגרוע מכל אפשרות אחרת של המזמינה להביא את ההתקשרות עמי לידי סיום ,בכל מקרה שבו ייודע למזמינה בין באמצעותי ובין בכל דרך אחרת ,עובדות אשר בשלהן ,לפי שיקול דעתה של המזמינה ,הנני מצוי או עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בהקשר לביצוע התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז ,תהא המזמינה רשאית להביא את ההתקשרות עמי לידי סיום בכפוף למתן הודעה מוקדמת 7ימים מראש ובמק רה זה הנני מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי המזמינה בקשר לכך. ולראייה באתי על החתום היום _______ לחודש _________ 2017 __________________ (חתימה) 51 נספח ו מכרז מס' - 13/2016אישור לעריכת ביטוחי היועץ תאריך____________ : לכבוד המזמינה בשלב הגשת ההצעות על המציע בלבד לחתום על נספח זה. המציע שיזכה במכרז יידרש להחתים את חברת הביטוח. הנדון :הסכם ביניכם לבין _____________ (להלן" :המבוטח") לביצוע שירות אדריכלות הננו מאשרים כי החל מיום ______ ועד יום _______ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן ,בהתאם לאמור בסעיף ___ לחוזה שבנדון ,כלהלן: .1ביטוח אחריות מקצועית בשל מעשה רשלנות ,טעות או השמטה או הנובע מביצוע העבודה נשוא החוזה לעיל ,בגבול אחריות של 100,000דולר לפחות ולתקופת הביטוח .הפוליסה לא כוללת חריגים לאי-יושר עובדים ,אבדן מסמכים ולאבדן שימוש /עיכוב. .2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביטוח ,בגבול אחריות של 500,000דולר לפחות למקרה ולתקופת הביטוח. .3הפוליסות שבסעיפים 1ו 2 -לעיל כפופות לסעיף "חבות צולבת" ,על פיו יראו הביטוח כאליו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי הביטוח. .4ביטוח אחריות מעבידים בגין פגיעה גופנית הנגרמת במשך תקופת הביטוח ,בגבול אחריות של 1מיליון דולר לפחות לעובד אחד ו 2 -מיליון דולר לפחות לאירוע ולתקופת הביטוח* . .5שם המבוטח בביטוחים המפורטים לעיל הורחב לכלול גם את המזמינה. .6הביטוחים הנ"ל כוללים סעיף "ויתור על תחלוף" מכל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור לעבודה. .7הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ,לא יבוטלו ,אלא אם תשלח לכם הודעה על כך בדואר רשום לפחות 60יום מראש. .8הביטוחים הנ"ל הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמינה ,ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות". .9רק המבוטח אשר שמו נקוב כ"המבוטח" בכותרת למסמך זה ישא בתשלום הפרמיה. בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור זה. 52 נספח ז מכרז מס' – 13/2016ערבות ביצוע לזוכה במכרז תאריך____________ : לכבוד הכנסת ערבות ביצוע לזוכה במכרז הנדון :ערבות מס'_______ על פי בקשת _____________ (להלן" :החייב ") הננו ערבים בזה כלפיכם ,בערבות מוחלטת ובלתי מותנית ,לתשלום כל סכום עד ( ₪ 60,000שישים אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה הנקובים להלן ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת החייב ביחד בקשר עם הסכם ההתקשרות למתן שירותי אדריכלות עבור הכנסת. סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בתנאי ההצמדה שלהלן: "המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש ______ בשנת _______ שהתפרסם ב 15-לחודש ________ (או בסמוך למועד זה) בשיעור _______ נקודות*. "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. "הפרשי הצמדה" לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה -הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות ומחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידיכם תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,לרבות באמצעות פקסמיליה ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת החייב. אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים ,לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום מקרה לא ישולם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות. ערבות זו בשלמותה תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד ליום _______**. ערבות זו אינה מותנית ואיננה ניתנת להעברה או להסבה. בכבוד רב, בנק____________ סניף___________ שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל. * ** המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות על פי מסמכי המכרז. 60ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות.
© Copyright 2024