Dobava in prevoz gramoza -Javni razpis 2015
Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA Naročnik: OBČINA KUNGOTA Plintovec 1 2201 Zg. Kungota Št. zadeve: 432-02/2015 Številka objave: JN1241/2015 Datum: 24. 2. 2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: Oddaja javnega naročila po odprtem postopku Dobava in prevoz gramoza v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 Številka javnega naročila 432-02/2015 Javni razpis po odprtem postopku je bil objavljen na portalu za javna naročila dne 24. 2. 2015, pod številko objave JN1241/2015. Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14, 32/14 in 90/14; v nadaljevanju ZJN-2), OBČINA KUNGOTA, Plintovec 1, 2201 ZGORNJA KUNGOTA, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po odprtem postopku za »Dobava in prevoz gramoza v letih 2015, 2016, 2017 in 2018« najkasneje do: dne 7. 4. 2015 do 9:30 ure na naslov: OBČINA KUNGOTA, Plintovec 1, 2201 ZGORNJA KUNGOTA, oziroma pošljejo s priporočeno pošiljko. Po pošti prispele ponudbe bodo veljavne, če bodo prispele na naslov do navedenega roka. Ponudniki morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – ZA JAVNO NAROČILO – »Dobava in prevoz gramoza v letih 2015, 2016, 2017 in 2018«. Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika. Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. Ponudbe, ki jih naročnik zaradi nepravilne označbe ne bo uvrstil na javno odpiranje, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Kontaktna oseba naročnika: Jernej Senekovič, tel. 02/ 655 05 04, Faks številka: 02/655 05 06, elektronski naslov: [email protected] Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudnikom z navedbo, da so prepozne. ODPIRANJE PONUDB Javno odpiranje ponudb bo: dne 7. 4. 2015 ob 10:00 uri v sobi 1 na naslovu: OBČINA KUNGOTA, Plintovec 1, 2201 ZGORNJA KUNGOTA. Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Pogodba -okvirni sporazum z najugodnejšim izvajalcem bo podpisan, v kolikor bodo v proračunu občine Kungota zagotovljena proračunska sredstva za izvedbo investicije. S spoštovanjem, Župan Igor Stropnik 2 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA 1 SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA 1.1 Način izvajanja naročila Naročnik oddaja naročilo »Dobava in prevoz gramoza v letih 2015, 2016, 2017 in 2018« v celoti. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane količine in vrste materiala v skladu s popisom del (delne ponudbe niso dovoljene). Naročnik si pridržuje možnost izvedbe pogajanj v skladu z ZJN-2. V kolikor bodo vse pravilne in primerne ponudbe po 1. krogu pogajanj presegala naročnikova zagotovljena sredstva za izvedbo naročil oz. bodo ponudbe odstopale od primernih tržnih cen, bo naročnik izvedel še 1 krog pogajanj. 1.2 Komunikacija z naročnikom Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil. Kontaktna oseba naročnika bo pisno preko Portala za javna naročila odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki bodo oddana preko Portala javnih naročil najpozneje do 31. 3. 2015 do 12.00 ure. 1.3 Povezava naročnika in ponudnika Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oz. osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo. 1.4 Jezik Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe. Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik. 1.5 Statusne spremembe V primeru statusnih sprememb ponudnika bo ponudnik moral dokazati, da je univerzalni pravni naslednik svojega prednika in da je zmožen uspešno izvesti ali zaključiti naročila, tako kadrovsko, finančno in tehnično. 1.6 Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu predložiti še pravni akt o skupni izvedbi 3 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. 1.7 Podizvajalci Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima: ponudnikovo pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. 1.8 Izbrani ponudnik Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora zahtevane podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 1.9 Variantne ponudbe Variantne ponudbe niso dovoljene. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka. 1.10 Pojasnila razpisne dokumentacije Naročnik bo na portal oz. preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila vezana na razpisno dokumentacijo najpozneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. 1.11 Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo ponudb spremeni razpisno dokumentacijo. Naročnik bo spremembe posredoval vsem, ki so dokumentacijo dvignili. Rok za oddajo ponudb bo ustrezno podaljšal, s tem pa se pravice in obveznosti naročnika posledično vežejo na nove roke. 1.12 Dopustne dopolnitve ponudbe, računske napake 4 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA Če se ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči. Vendar pa mora v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe ponudnik že vsebinsko izpolnjevati zahtevo naročnika, kar mora biti iz ponudbene dokumentacije vsaj deloma že razvidno. Pri tem ni dovoljeno spreminjati cene in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede na ostale ponudbe. Naročnik bo omogočil ponudnikom popravo računskih napak v zakonsko dovoljenem obsegu (ponudnik bo lahko popravljal izključno napake v računskih operacijah). V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi ponudbi. 1.13 Stroški ponudbe Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 1.14 Plačilni pogoji Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa. Na računu/situaciji mora biti označen sklic na pogodbo. Izvajalec bo dela obračunaval mesečno z začasnimi mesečnimi situacijami. Obračunsko obdobje za opravljena dela traja od prvega do zadnjega dne v mesecu, ko se obračunsko obdobje zaključi. Nadzorni organ naročnika bo podpisal režijski dnevnik za opravljena dela v tekočem mesecu. V skladu z določilom ZJN-2 mora izvajalec, v primeru da nastopa s podizvajalci, v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Ponudnik mora na računu oz. situaciji obvezno priložiti potrjene račune oziroma situacije svojih podizvajalcev. Pri tem je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila: – vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, – podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), – predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. 1.15 Cena Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujene storitve oz. gradnje, mora le-tega navesti v popisih v okviru posameznih postavk in ta popust upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. 5 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA Skupna ponudbena cena mora biti enaka, kot je seštevek vseh postavk v popisu. Morebitni popust mora biti že upoštevan v cenah v posameznih postavkah. Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval podrobno pisno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril. Naročnik ne bo dopuščal dodatnega zaračunavanja del oz. poviševanja cen. 1.16 Merila Št. Merilo 1. najnižja cena Udeležba (%) 100 V primeru, da po analizi ponudb ostaneta dve pravilni ponudbi z enako vrednostjo, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, v kateri ponudnik ponuja izvedbo del z manj podizvajalci. 1.17 Pogodba Ponudnik izpolni vzorec pogodbe, ga podpiše in žigosa ter predloži v okviru poglavja »pogodba«, saj s tem potrdi, da se strinja z vzorcem pogodbe. Izbrani ponudnik bo prejel v podpis pogodbo katere vsebina bo enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik ne bo v 8 dneh vrnil podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo odstop od ponudbe štel kot negativno referenco v naslednjih treh letih, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Naročnik bo posebej obračunal škodo, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika oz. odstopa od pogodbe. 1.18 Varstvo podatkov Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz 22. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12, 19/14, 32/14 in 90/14;). Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik ponudniku na njegovo zahtevo dovolil vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. 1.19 Ustavitev postopka Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja. 6 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi ne sklenitve pogodbe. 1.20 Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti Naročnik si pridružuje pravico odpovedati pogodbo izvajalcu, ki bo kršil pogodbena določila. Takemu dobavitelju bo naročnik onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih treh letih. 1.21 Pravno varstvo Pravno varstvo ponudnikov, naročnikov in javnega interesa v postopkih javnih naročil ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013 in 90/14 - ZDU-1l; v nadaljevanju ZPVPJN). Vse stranke postopka v postopkih pravnega varstva se morajo ravnati po določilih navedenega Zakona. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z ZPVPJN vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. Vlagatelj mora ob vložitvi revizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 3.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-_____________ ter priložiti potrdilo o njenem plačilu. Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku v osmih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. 2 POGOJI ZA UDELEŽBO Ponudnik mora za vsak izpolnjeni pogoj predložiti izjavo. Ponudnik, ki bo izbran bo moral, na podlagi poziva naročnika po pregledu in ocenjevanju ponudb, ponudbo dopolniti z 7 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA dokazili. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev bodo štete kot nesprejemljive ponudbe in bodo izločene iz postopka. Za dokazovanje pogojev iz 42. do 47. člena ZJN-2 mora ponudnik predložiti: P1 Osnovna sposobnost ponudnika: naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): – sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), – goljufija (211. člen KZ-1), – protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), – povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), – oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), – poslovna goljufija (228. člen KZ-1), – goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), – preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), – preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), – preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), – neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), – neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), – ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), – izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), – zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), – zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), – zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), – zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), – nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), – nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), – ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), – ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), – pranje denarja (245. člen KZ-1), – zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), – uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), – izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), – davčna zatajitev (249. člen KZ-1), – tihotapstvo (250. člen KZ-1), – izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), – jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), – dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), – sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), – dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), – hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Ponudnik predloži izjavo. 8 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA P2 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: ponudnik mora biti vpisan v sodni register, v primeru, da je ponudnik samostojni podjetnik, mora biti vpisan v poslovni register Slovenije, ki ga izdaja AJPES. Ponudnik mora predložiti izjavo, da je sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti: da ima registrirano dejavnost oz. je vpisan v register poklicev ali trgovski register P3 Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb. Ponudnik predloži izjavo. P4 Ponudnik ne sme biti s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudnik predloži izjavo. P5 Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. Ponudnik predloži izjavo. Ta izjava velja tudi za njegove morebitne podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila. P6 Ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja in da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in da ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ne sme biti podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave ali za začetek stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilnega prenehanja. Ponudnik predloži izjavo. P7 Izjava ponudnika, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti JN. P8 Izjava ponudnika o odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri prevzemu del, v zahtevanih rokih. P9 Seznam podizvajalcev z navedbo del, ki jih bodo opravili posamezni podizvajalci (v primeru, da vrednost del podizvajalcev presega 20% vrednosti za sklop) in oceno vrednosti njihovih del za posameznega podizvajalca ali izjava ponudnika, da del ne bo opravljal s podizvajalci. P 10 Izvajalec in podizvajalec lahko izpolnjujeta kumulativno kadrovske in tehnične pogoje. V kolikor se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, mora predložiti dokazilo, da bo imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo lahko ponudnik predloži pisni dogovor, sklenjen za ta namen. P 11 V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem/ci, mora izpolniti priložen obrazec, v katerem navede vse potrebne podatke: o vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, o podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), o predmet, količino, vrednost, 9 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z zakonom obvezna. Ponudnik se obvezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca (v primeru višje sile), pred zamenjavo pridobil o tem pisno soglasje naročnika. 3 NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudnik mora: 1. ponudbo predložiti v roku in na način, kot je določeno v povabilu k oddaji ponudbe, 2. izpolniti obrazec št. 1 - »Podatki o ponudniku« z vsemi zahtevanimi podatki, 3. izpolniti, žigosati in podpisati obrazec št. 2 -»Ponudbeni predračun«. Ponudbeni predračun vsebuje fiksne cene in ocenjene količine za eno letno vzdrževanje občinskih cest. 4. izpolniti prilogo »Popis del« (vse postavke), 5. izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 3 - »Izjava o izpolnjevanju pogojev« Izbrani ponudnik bo moral predložiti tudi Potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje. Listina ne sme biti starejša od 30 dni od dneva oddaje ponudbe. Ponudnik lahko namesto dokazila v ponudbi navede v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. V tem primeru mora ponudnik predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik v skladu z določili 6. odstavka 41. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe) podatke pridobil sam. Tuji ponudniki morajo predložiti: Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili prej navedenih kaznivih dejanj. 6. izpolniti obrazec št. 4 – »Soglasje za pridobitev podatkov« - da lahko naročnik pridobi od pristojnih organov ustrezna dokazila, da ponudnik ni bil sam ali njegovi zakoniti zastopniki kaznovani za kazniva dejanja, ki so navedena pod pogojem P1 (vpisati podatke in podpisi vseh zakonitih zastopnikov ponudnika). V kolikor je zastopnikov več, je potrebno priložiti lasten obrazec po priloženem vzorcu ali več ustreznih obrazcev. 7. Izpolniti obrazec št. 5 –» Izjava ponudnika o tehnični in kadrovski sposobnosti«. 8. Izpolniti obrazec št. 6 –»Pooblastilo za pridobitev listin«. 9. Izpolniti obrazec št. 7–»Izjavo o referencah«. 10. Izpolniti obrazec št. 7a–»potrdilo o referenci«. 11. izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 8 - »Seznam podizvajalcev«, 12. izpolniti, podpisati in žigosati vzorec pogodbe Zaželeno je: da so vsi dokumenti in priloge priloženi v ponudbi pripravljeni tako, da jih ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, 10 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA da so zahtevana dokazila vložena v ločenih ovitkih, ki omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če se dokument sestoji iz več listov (omogočeno listanje). 4 OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 4.1 Predmet naročila: Predmet javnega razpisa je izvedba Dobava in prevoz gramoza za leta 2015, 2016, 2017 in 2018. Popisi del so priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik obvezno izpolni vsako postavko popisa del, seštevek pa vpiše v ponudbeni predračun.. 4.2 Kraj in roki izvajanja naročila Kraj in roki: o Kraj izvajanja/dobave: Celotna občina Kungota o Rok izvedbe: 31.12. 2018 Kontaktna oseba naročnika za izvajanje pogodbe je: Dejan Žižek, tel 02/ 655 05 02, e-mail: [email protected] 4.3 Priloge Podatki o ponudniku (obrazec št. 1). Ponudbeni predračun (obrazec št. 2) in priloga s popisom del in količinami ter cenami Izjava o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 3). Soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe (obrazec št. 4). 5. Izjava ponudnika o tehnični in kadrovski sposobnosti (obrazec št. 5). 6. Pooblastilo za pridobitev listin (obrazec št. 6). 7. Izjavo o referencah (obrazec št. 7). 8. Potrdilo o referenci (obrazec št. 7a). 9. Seznam podizvajalcev (obrazec št. 8). 10. Vzorec pogodbe/okvirnega sporazuma. 1. 2. 3. 4. Ponudnik mora izpolniti vse obrazce v prilogi in izpolniti ter podpisati (parafirati) in žigosati vzorec pogodbe. 11 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA Obrazec št. 1 PODATKI O PONUDNIKU Firma oz. ime ponudnika: Naslov: Zakoniti zastopnik ponudnika: Matična številka: Davčna številka: Številka transakcijskega računa: Telefon: Telefaks: E-pošta: Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe: Število redno zaposlenih delavcev: Število pogodbeno zaposlenih delavcev: Pristojni davčni urad: Pristojno okrožno sodišče: Datum: Žig: Podpis: Opomba: V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec kopirati za vsakega posameznega ponudnika. 12 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA Obrazec št. 2 2. PONUDBENI PREDRAČUN Št. Predmet EM Količina Cena v € (brez DDV) DDV (%) Cena skupaj v € (brez DDV) 1 2 3 4 5 6 7=4x5 kos 1 1. Dobava in prevoz gramoza v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 Priloga ponudbe je izpolnjen tehnični opis s cenami in vrednostmi. Ponudnik obvezno izpolni vsako postavko popisa del, seštevek vseh postavk pa skupaj vpiše v ponudbeni predračun. V popisu del so ocenjene letne količine del in stroški prevoza na deponijo v občini Kungota. *PONUDBENA VREDNOST JE: Vrednost skupaj…..…………………………………...………………….€ (brez DDV) + Davek na dodano vrednost .……………..……………………………………..............€ = Ponudbena vrednost z DDV ……………...…………………………………...............€ 2.1 Veljavnost ponudbe je najmanj do 7. 7. 2015. * Spodaj podpisani ponudnik izjavljam, da ponudbeni predračun vsebuje fiksne cene in ocenjene količine (v skladu s ponudbenim predračunom in popisom del) za eno leto dobave in prevoza gramoza na deponijo v občino Kungota. Kraj in datum: Ponudnik: ___________________________ _______________________________ Žig: Podpis: _______________________________ 13 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA NAROČNIK: OBČINA KUNGOTA (Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018) PONUDNIK:________________________________________________________________ POPIS DEL, PONUDBENI PREDRAČUN ŠT.: _________________________________ Naročnik: OBČINA KUNGOTA OCENJENA LETNA VREDNOST DOBAVE IN PREVOZA GRAMOZA ZA LETA 2015-2018 Št. Predmet Predvidene količine v tonah 1 Agregat (lomljenec) 0-16 mm + prevoz na deponijo Zg. Kungota 170 2 Agregat (lomljenec) 0-32 mm + prevoz na deponijo Zg. Kungota 3.500 3 Agregat (lomljenec) 0-63 mm + prevoz na deponijo Zg. Kungota 200 4 Agregat 0-100 mm + prevoz na deponijo Zg. Kungota 100 5 Agregat (apnenčast) 8-16 mm + prevoz na deponijo Zg. Kungota 1.100 6 Recikliran agregat; betonski frakcije 0-63 mm + prevoz na deponijo Zg. Kungota 1.500 7 Recikliran agregat; bitumenski frakcije 0-32 mm + prevoz na deponijo Zg. Kungota 8.500 Cena/tono Vrednost skupaj (v EUR) SKUPAJ BREZ DDV DDV SKUPAJ VREDNOST Z DDV V predračun se mora vpisati seštevek vseh postavk skupaj! Ponudnik obvezno izpolni vsako postavko popisa del, seštevek vseh postavk skupaj pa vpiše v ponudbeni predračun. V popisu del so ocenjene letne količine materiala. 14 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA Formule v EXCELU (priloga je datoteka v Excelu) služijo kot pomoč pri pripravi ponudbe! Ponudnik mora sam preveriti vse vrednosti del in seštevke ter upoštevati davčno stopnjo, ki jo predpisuje zakonodaja. Upoštevane bodo vrednosti oddane v pisni obliki! Žig in podpis ponudnika Datum: ___________ 15 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA Obrazec št. 3 IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA O PRIZNANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI IN SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI PONUDNIK/PARTNER /PODIZVAJALEC: pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, - - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero dajemo ponudbo, da glede na predmet javnega naročila izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje ter imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, da ponudnik/partner/podizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v 1. odstavku 42. člena ZJN-2-UPB5, da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2-UPB5 oziroma 81. a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV, da na dan oddaje ponudbe: nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, nismo v postopku prisilnega prenehanja in zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju, da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, da nam v zadnjih 3 letih šteto od roka za objavo naročila na Portalu javnih naročil ni bila s strani kateregakoli naročnika na kakršnikoli pravni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil, da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; da v ponudbi niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo, ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku/partnerju, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam. Datum: Žig: Podpis: OPOMBA: Obrazec 3 se izpolni za VSE ponudnike/partnerje/podizvajalce! Obrazec se kopira v potrebnem številu. 16 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA Obrazec št. 4/1 SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE _____________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, OBČINA KUNGOTA , skladno z 6. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe), 5. odstavkom 45. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 43/11 in 90/12) in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Dobava in prevoz gramoza v letih 2015, 2016, 2017 in 2018«, po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2. Podatki o pravni osebi: Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: Kraj in datum: Pooblastitelj: ___________________________ _______________________________ Žig: Podpis: _______________________________ OPOMBA: Obrazec 4/1 se izpolni za VSE ponudnike/partnerje! 17 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA Obr.: 4/2 SOOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)* Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 6. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe), 5. odstavkom 45. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS, Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe) in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam OBČINO KUNGOTA , da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Dobava in prevoz gramoza v letih 2015, 2016, 2017 in 2018«, po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2. Moji osebni podatki so naslednji: EMŠO: Ime in priimek: Datum rojstva: Kraj rojstva: Občina rojstva: Država rojstva: Naslov stalnega/ začasnega bivališča: Ulica in hišna številka: Pošta in poštna številka: Državljanstvo: Moj prejšnji priimek se je glasil: Kraj in datum: Pooblastitelj: ___________________________ _______________________________ Žig: Podpis: _______________________________ *(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij). OPOMBA: Obrazec 4/2 se izpolni za VSE zakonite zastopnike ponudnika/partnerja! 18 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA Obrazec št. 5 IZJAVA ponudnika o tehnični in kadrovski sposobnosti PONUDNIK: ___________________________________________________________________________ Podpisani pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo: - da smo seznanjeni s terenskimi pogoji, na katerih se bodo izvajala dela, da razpolagamo z vsemi stroji potrebnimi za izvedbo storitev »Dobava in prevoz gramoza v letih 2015, 2016, 2017 in 2018, da bomo storitve izvajali pravočasno in kvalitetno, da bomo pri izvajanju del zagotavljali maksimalno prometno varnost, da bomo pri izvajanju del ravnali skladno s predpisi o varnosti v cestnem prometu in po navodilih pristojnih organov, da bomo dela opravljali z brezhibno opremo in strokovno usposobljenimi kadri, da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilih strokovnega nadzora s strani naročnika, da smo sposobni prepeljati 100 ton materiala na dan, v roku 24 ur od naročila. Kraj in datum: Ponudnik: ___________________________ _______________________________ Žig: Podpis: _______________________________ 19 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA Obrazec št. 6 Ponudnik:……………………………………………………………………………………… POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV LISTIN Izrecno ter brezpogojno izjavljam, da dajem občini Kungota pooblastilo za pridobitev vseh listin iz uradnih evidenc, ki so potrebne za izkazovanje resničnosti navedb, ki sem jih podal v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila: »Dobava in prevoz gramoza v letih 2015, 2016, 2017 in 2018« Kraj in datum: Ponudnik: ___________________________ _______________________________ Žig: Podpis: _______________________________ 20 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA Obrazec št. 7 Ponudnik: ___________________________ ___________________________ Naročnik: OBČINA KUNGOTA Plintovec 1 2201 Zg. Kungota Kot ponudnik, dajemo naslednjo IZJAVO O REFERENCAH Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih sami ali s partnerji v skupni ponudbi že opravljali najmanj 3 »dobave in prevoze gramoza« v posamezni vrednosti najmanj 70.000,00 EUR brez DDV. SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DEL V LETIH: ___________________________________ Zap. št. Pogodbeni partner Predmet pogodbe Leto realizacije Vrednost pogodbe 1. 2. 3. 4. 5. * Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj 3 potrdila v posamezni vrednosti investicije najmanj 70.000,00 EUR brez DDV. (OBR-7a) Kraj in datum: Ponudnik: ___________________________ _______________________________ Žig: Podpis: _______________________________ 21 Dobava in prevoz gramoza v letih 2015-2018 OBČINA KUNGOTA Obrazec št. 7a POTRDILO O REFERENCI Podpisani izdajatelj potrdila (naziv) ______________________________________________ (naslov) ______________________________________________ kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec (naziv) ______________________________________________ (naslov) ______________________________________________ za nas izvajal ____________________________________________________________ kraj opravljanja dobave in prevoza gramoza _____________________________________ v vrednosti ______________________________________________v EUR brez DDV v obdobju od _______________ do _________________ . (dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto) V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca dobave in prevoza gramoza. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis »Dobava in prevoz gramoza v letih 2015, 2016, 2017 in 2018«. Žig in podpis izdajatelja potrdila Datum:__________________ 22 Dobava in prevoz gramoza letih 2015- 2018 OBČINA KUNGOTA Obrazec št. 8 Ponudnik: ___________________________ ___________________________ Naročnik: OBČINA KUNGOTA Plintovec 1 2201 Zg. Kungota SEZNAM PODIZVAJALCEV V zvezi z javnim naročilom »Dobav in prevoz gramoza v letih 2015, 2016, 2017 in 2018«, objavljen na Portalu javnih naročil, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega: V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _____________ EUR, kar znaša ______% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal __________________________________________________________________________ . (navesti del izvedbe) Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo. Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika. Opombi: - Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. - V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in prevoz gramoza v letih 2015, 2016, 2017 in 2018«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: ________________ Žig Podpis ponudnika: ______________ 23 Dobava in prevoz gramoza letih 2015- 2018 OBČINA KUNGOTA VZOREC POGODBE Številka: ________ ki jo skleneta 1. OBČINA KUNGOTA, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, Davčna št. SI63326833, ki jo zastopa župan Igor STROPNIK, v nadaljnjem besedilu »naročnik« in 2. EMŠO _______________, davčna številka ___________ ,v nadaljnjem besedilu »izvajalec«. OKVIRNI SPORAZUM ZA JAVNO NAROČILO DOBAVA IN PREVOZ GRAMOZA ZA LETA 2015, 2016, 2017 in 2018. 1. člen Predmet pogodbe/sporazuma 1. člen Na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku objavljenega na Portalu javnih naročil, z dne ……….., št. JN ……….., ter obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika št. ……………, z dne ……….. , se pogodbeni stranki dogovorita o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih glede storitev dobave in prevoza gramoza. Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za opravljanje dobave in prevoza gramoza. Sporazum se sklene za obdobje štirih let. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se bo predmet javnega naročila izvajal, v kolikor bodo v vsakoletnem proračunu naročnika zagotovljena potrebna finančna sredstva. Predmet javnega naročila so ponavljajoče storitve dobave in prevoza, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej natančno določiti. Naročnik in izvajalec okvirnega sporazuma se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja tega sporazuma izvajal tisti del in količino storitev, ki jih bo dejansko potreboval in ki bodo potrebne za nemoteno prevoznost in kvaliteto občinskih cest. 2. člen Cena in druge obveznosti prevzemnika dela 24 Dobava in prevoz gramoza letih 2015- 2018 OBČINA KUNGOTA Ocenjena vrednost del za leto 2015 znaša _____________ je ponudbeni predračun in popis del. EUR z DDV. Priloga te pogodbe Cene, ki jih je ponudil izvajalec, so fiksne za eno leto. Cena se lahko v začetku novega leta poviša z aneksom največ za indeks rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije, po predhodnem pisnem in obrazloženem predlogu izvajalca. Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzema dobavo in prevoz gramoza v Občini Kungota v letih 2015, 2016, 2017 in 2018. Sestavni del pogodbe je ponudbeni predračun, cenik in tehnična specifikacija. Izvajalec se obvezuje, da bo prevzemna dela opravljal vestno in skrbno v skladu s strokovnimi navodili odgovornega zaposlenega v občinski upravi ter predpisanimi normativi. 3. člen Obveznosti izvajalca Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, z lokacijo, kjer se bodo pogodbena dela izvajala. 4. člen Odgovornost izvajalca in naročnika Obračun se opravlja mesečno z izstavitvijo mesečnih situacij (računov). Izvajalec opravi obračun po cenah za enoto iz predračuna (cenika, če gre za dela, ki jih naročnik ni opredelil v predračunu) in po dejansko izvršenih količinah. Pri izdaji računa mora izvajalec upoštevati tudi popust iz predračuna. Naročnik se zavezuje potrditi pravilno izstavljene situacije (račune) v osmih dneh ter jih plačati v roku 30 dni od dneva uradno prejete, pravilno izstavljene situacije (računa) na TRR izvajalca _______________________, odprt pri ______________________. Začasne situacije/računi izvajalec izstavlja v treh izvodih naročniku do najkasneje 10. dne v tekočem mesecu za v preteklem mesecu opravljena dela. Situacije / računi morajo vsebovati vse, z zakonom predvidene podatke in natančno specifikacijo izvedenih del / storitve. 5. člen V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del/storitev, se izvajalec obvezuje, da bo: - izvršil dela strokovno pravilno, v skladu s standardi in gradbenimi normativi ter z običaji stroke; - zagotovil strokovno vodstvo izvajanja del, ter lastno kontrolo; - predstavniku naročnika omogočil stalen nadzor nad deli in količino ter kakovostjo dobavljenega materiala in v tem smislu vpogled v ustrezno dokumentacijo; - da bo za opravljena dela uporabljal cene iz predračuna, ki je priloga tej pogodbi, - dela opravljal v skladu z naročilom naročnika, - izpolnjeval in upošteval določila o varnosti in zdravju pri delu, - v primeru elementarnih nesreč, se bo odzval naročniku na prvi poziv. 6. člen V primeru, da se v tem času pojavijo napake zaradi nekakovostnega dela, materiala ali skritih napak, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v roku, ki ga bo določil naročnik. 25 Dobava in prevoz gramoza letih 2015- 2018 OBČINA KUNGOTA 7. člen Izvajalec se zaveže en krat dnevno poročati naročniku o izvršenih delih. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. 8. člen Če naročnik ugotovi, da kvaliteta blaga ni ustrezna o tem pisno s povratnico obvesti izvajalca in ga opomni na pomanjkljivosti in posledice. Če izvajalec ne upošteva opozorila naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva odškodninski zahtevek. 9. člen Izvajalec se obvezuje, da je odškodninsko odgovoren za nastalo škodo, ki jo bo moral poravnati tretjim osebam zaradi nestrokovnega, nepravilnega in nepravočasnega opravljenega predmetnega dela. 10. člen Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži rokov iz tehnične specifikacije, ne upošteva zahtev po pričetku izvajanja del, sme naročnik za vsako kršitev navedenih storitev, zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 promilov od pogodbene vrednosti. 11. člen Naročnik lahko razdre pogodbo tudi v primeru: - nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo; - če naročnik izvajalca že med izvajanjem del opozori, da dela nekakovostno in v nasprotju s pravili stroke, izvajalec pa tega ne upošteva; - nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki onemogočajo izvedbo letnega programa vzdrževanja lokalnih cest. Izvajalec lahko razdre pogodbo v primeru: če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti; če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Zaradi neizpolnjenih obveznosti lahko izvajalec razdre pogodbo šele po tem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti, ki ne more biti krajši od osmih (8) delovnih dni, naročnik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil. Pogodbo je možno prekiniti samo pisno, z izjavo, ki se izroči drugi pogodbeni stranki. V izjavi mora biti točno naveden vzrok razdrtja pogodbe. Če stranki sporazumno razdreta pogodbo rešujeta sporazumno vsa vprašanja, ki so nastala z razdrtjem pogodbe. 12. člen Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Dejan Žižek. _________ _________________. Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je 26 Dobava in prevoz gramoza letih 2015- 2018 OBČINA KUNGOTA 13. člen Vsaka izmed pogodbenih strank ima pravico do odpovedi pogodbe. Odpovedni rok je 30 dni od prejema obvestila o odpovedi pogodbe. Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. 14. člen Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Mariboru. 15. člen Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: – pridobitev posla ali – za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali – za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali – za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična. 16. člen Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank. 17. člen Pogodba je sestavljena v treh izvodih, od katerih prejme en izvod izvajalec, dva pa naročnik. Dne, _________________ Naročnik: Izvajalec: OBČINA KUNGOTA Župan Igor Stropnik 27
© Copyright 2024