2 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE
2 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE Obrazec 2.1: OBRAZEC PONUDBE Javno naročilo: Nakup in dobava kombi vozila z dvižno ploščadjo za prevoz invalidnih oseb Številka ponudbe: NAROČNIK: CUDV Matevža Langusa Radovljica Cesta na Jezerca 17 4240 Radovljica PONUDNIK Naziv(i) ponudnikakov Področje dela ponudbi skupine ponudnikov Samostojni ponudnik oziroma vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov Pooblaščenec za vročanje v Republiki Sloveniji (izpolnijo samo ponudniki s sedežem v tujini) – navesti je potrebno ime, priimek in naslov pooblaščene osebe Samostojni ponudnik oziroma skupina ponudnikov nastopa (ustrezno obkrožite): - s podizvajalci - brez podizvajalcev. KONTAKTNA OSEBA (ZA TO PONUDBO) Ime Organizacija Naslov Telefon Telefaks Elektronska pošta 1 % udeležbe v ponudbi skupine ponudnikov PONUDBENA IZJAVA Podpisani tukaj izjavljamo, da: 1. je cena naše ponudbe (brez davka na dodano vrednost (DDV)): ______________________ EUR V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe odkril očitne računske napake v izračunu ponudbene cene, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati, bomo naročniku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem primeru lahko naročnik našo ponudbo izloči. So tehnični podatki vozila naslednji: Podatki iz Enotne evropske homologacije (WVTA – Whole Vehicle approval) Tehnični podatek Znamka Tovarniška oznaka – tip/varianta/izvedenka Komercialna oznaka poraba energenta (kombiniranavožnja), izraženo v l/km emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km, emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km, emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km. Vsi zgoraj navedeni podatki so obvezni. Če ponudnik podatkov ne bo navedel bo njegova ponudba izločena! 2. se strinjamo, da bomo vztrajali pri tej ponudbi stopetdeset (150) dni od datuma, določenega za prejem ponudb. 3. če bo naša ponudba sprejeta, bomo priskrbeli garancijo za dobro izvedbo v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. 4. se zavedamo in sprejemamo, da vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi lahko povzroči, da nas boste izključili iz tega javnega naročila. 5. soglašamo, da naročnik s tem javnim naročilom ni obvezan, da izbere ponudnika. 6. podpisani tukaj izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur.l. RS št. 20/06, ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati. Ponudnik: Ime in priimek: (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) Podpis: __________________________________ (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) Kraj in datum: 2 Obrazec 2.2: SEZNAM PODIZVAJALCEV Javno naročilo: Nakup in dobava kombiniranega vozila z nadgradnjo za invalidne osebe Naziv in sedež podizvajalca Dela, ki jih bo podizvajalec izvedel Količina del, ki jih bo izvedel podizvajalec v odnosu na skupno vrednost ponudbe Odstotek vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec v odnosu na skupno vrednost ponudbe Ponudnik: Ime in priimek: (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) Podpis: __________________________________ (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) Kraj in datum: 3 Obrazec 2.3: POOBLASTILO Javno naročilo: Nakup in dobava kombiniranega vozila z nadgradnjo za invalidne osebe (naziv ponudnika/podizvajalca) (naslov) Spodaj podpisani/a zakoniti zastopnik __________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika), __________________ (funkcija zakonitega zastopnika) pooblaščam __________________ (ime in priimek pooblaščenca), _________________ (funkcija pooblaščenca), za pripravo in podpis ponudbene dokumentacije za predmetni projekt. Podpis pooblaščenca: __________________________________ Ime in priimek: ________________________ (zakoniti zastopnik) Podpis: _____________________________ (zakoniti zastopnik) Kraj in datum: 4 Obrazec 2.4: PODATKI O PONUDNIKU/PODIZVAJALCU Javno naročilo: Nakup in dobava kombiniranega vozila z nadgradnjo za invalidne osebe Gospodarski subjekt Sedež in naziv gospodarskega subjekta Zakoniti zastopnik Kraj registracije Leto registracije Številka vpisa v sodni register Matična številka Identifikacijska/davčna številka Številka transakcijskega računa Telefon Faks Ponudnik/podizvajalec: _________________ Ime in priimek: ________________________ (oseba, ki je pooblaščena ponudnika/podizvajalca) za podpisovanje v imenu Podpis: ______________________________ (oseba, ki je pooblaščena ponudnika/podizvajalca) za podpisovanje Kraj in datum: __________________ 5 v imenu Obrazec 2.5: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE Javno naročilo: Nakup in dobava kombiniranega vozila z nadgradnjo za invalidne osebe Naročniku, CUDV Matevža Langusa Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica, kot garancijo za resnost izročamo dve (2) bianco podpisani in žigosani menici z menično izjavo v višini 1.000,00 EUR Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menici se izpolnita s klavzulo »brez protesta« in sta plačljiva na prvi poziv. Menici in menična izjava so podpisani s strani pooblaščene osebe: , kot (ime in priimek) (funkcija) (podpis) (funkcija) (podpis) , kot (ime in priimek) Naročnika, CUDV Matevža Langusa Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v višini 1.000,00 EUR in jo unovči v primeru, če: - če ponudnik spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: o ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije ali o ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije. Menica je plačljiva pri _________________________ ki vodi naš TRR številka: ______________________ Ta menica velja najmanj 150 dni po roku, določenem za predložitev ponudb. Priloga: dve (2) bianco menici Izdajatelj menice: Žig Podpis: __________________________________ (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) Kraj in datum: 6 Izjava 1 KROVNA IZJAVA (naziv ponudnika/podizvajalca) (naslov) Podpisani tukaj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: da smo proučili razpisno dokumentacijo in da v celoti soglašamo s pogoji in vsemi zahtevami razpisne dokumentacije. da bomo med izvajanjem del upoštevali določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS, št. 43/2011). da nismo bili mi ali naš zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. Člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2-UPB5/ (12/2013); da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več; da nismo v stečajnem postopku in za nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; da smo registrirani pri pristojnem organu in imamo v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila. da pooblaščamo naročnika, da lahko preveri v ponudbeni dokumentaciji predložene izjave in dokazila. Izjavljam, da lahko naročnik, CUDV Matevža Langusa Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica, dokazilo za tretjo, četrto in peto točko pridobi v naslednjih uradnih evidencah: __________________________________________________ (navedite evidence) Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik, CUDV Matevža Langusa Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica, za namene javnega naročila, pridobi osebne podatke o kaznovanju za naslednje zakonite zastopnike: Priimek in ime: Datum in kraj rojstva: EMŠO: Stalno oz. začasno bivališče: Državljanstvo: Prejšnji priimek (če je bil priimek spremenjen zaradi poroke-razveze-upravne odločbe po ZOI-1): Podpis zakonitega zastopnika: Priimek in ime: Datum in kraj rojstva: EMŠO: Stalno oz. začasno bivališče: Državljanstvo: Prejšnji priimek (če je bil priimek spremenjen zaradi poroke-razveze-upravne odločbe po ZOI-1): Podpis zakonitega zastopnika: 7 Naročniku evidencah pooblastil. naročnika pogojev. s podpisom te izjave dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju Ponudnik/podizvajalec: _________________ Ime in priimek: ________________________ (oseba, ki je pooblaščena ponudnika/podizvajalca) za podpisovanje v imenu Podpis: ______________________________ (oseba, ki je pooblaščena ponudnika/podizvajalca) za podpisovanje Kraj in datum: __________________ 8 v imenu Izjava 2 IZJAVA PONUDNIKA (naziv ponudnika) (naslov) Podpisani tukaj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: da bomo pred zamenjavo podizvajalca ali uvedbo novega podizvajalca pridobili pisno soglasje naročnika ter da bomo naročniku v 5 dneh po spremembi predložili: - svojo izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. da smo pri pripravi ponudbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz v Republiki Sloveniji veljavnih predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih. Izrecno se zavezujemo, da bomo v zvezi z navedenimi predpisi v primeru, da nam bo dodeljeno javno naročilo, izpolnili vse obveznosti, ki jih nalaga veljavna zakonodajo in da so vse te obveznosti vključene v ponudbeno ceno. Če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila, ne bomo imeli do naročnika nikakršnega odškodninskega zahtevka. Ponudnik: _________________ Ime in priimek: ________________________ (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) Podpis: ______________________________ (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) Kraj in datum: __________________ 9 Izjava 3 IZJAVA PODIZVAJALCA (naziv podizvajalca) (naslov) S podpisom te izjave soglašamo: da naročnik javnega naročila Nakup in dobava kombiniranega vozila z nadgradnjo za invalidne osebe, namesto ponudnika ______________________(naziv ponudnika) poravnaval naše terjatve do navedenega ponudnika neposredno nam; da bomo v primeru, da bo ponudnik ______________________ naziv ponudnika) izbran, najkasneje v roku petih dni od dneva, ko bo navedeni ponudnik sklenil pogodbo z nami, naročniku posredovali kopijo pogodbe, ki smo jo sklenili z njim (s svojim naročnikom – izbranim ponudnikom); da svojih terjatev do naročnika ne bomo prenesli na tretje osebe (odpoved cediranju terjatev do naročnika). Podizvajalec: _________________ Ime in priimek: ________________________ (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca) Podpis: ______________________________ (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca) Kraj in datum: __________________ 10 Obrazec 2.6: FINANČNI PODATKI Javno naročilo: Nakup in dobava kombiniranega vozila z nadgradnjo za invalidne osebe (naziv ponudnika/podizvajalca) (naslov) Navedite prihodke v EUR v naslednjih letih: Leto 2012: ______________________ Leto 2013: ______________________ Leto 2014: ______________________ Ponudnik/podizvajalec: _________________ Ime in priimek: ________________________ (oseba, ki je pooblaščena ponudnika/podizvajalca) za podpisovanje v imenu Podpis: ______________________________ (oseba, ki je pooblaščena ponudnika/podizvajalca) za podpisovanje Kraj in datum: __________________ 11 v imenu Obrazec 2.7 REFERENCA PONUDNIKA Javno naročilo: Nakup in dobava kombiniranega vozila z nadgradnjo za invalidne osebe (naziv naročnika) (naslov) (pooblaščen za potrditev) (ime in priimek kontaktne osebe) (telefonska številka kontaktne osebe) (e-mail kontaktne osebe) Naziv projekta: Čas izvedbe projekta (od mesec/leto – do mesec/ leto): Po pogodbi št.: Skupna vrednost projekta: ___________________ EUR brez DDV Vrednost dela projekta, ki ga je izvedel ponudnik/podizvajalec: ____________________ EUR brez DDV Dela, za katera je bil ponudnik/podizvajalec odgovoren: Vozilo je bilo nadgrajeno za naslednje število invalidskih vozičkov: Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi. Kraj in datum: _____________ Žig: Ime in priimek: ________________________ (oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca) Podpis: ______________________________ (oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca) 12 Obrazec 2.8 TEHNIČNI PODATKI O VOZILU Javno naročilo: Nakup in dobava kombiniranega vozila z nadgradnjo za invalidne osebe TEHNIČNI PODATKI O VOZILU: Podatki iz Enotne evropske homologacije (WVTA – Whole Vehicle approval) Tehnični podatek Znamka Tovarniška oznaka – tip/varianta/izvedenka Komercialna oznaka Homologacijska oznaka vozila – z ekstenzijo Prostornina v ccm: Moč motorja v kW: Emisijski razred: Izpust CO2 v g/km: Število sedežev: Skupna dolžina: Skupna višina: Največja skupna dovoljena masa vozila: Število invalidskih vozičkov: Ponudnik mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji za vozilo, ki ga ponuja. Iz tehnične dokumentacije proizvajalca oziroma iz potrdila o homologaciji mora biti razvidno, da vozilo, ki ga ponuja v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom in zahtevam ter podatkom, ki so jih navedli v Obrazec 3.1! Kraj in datum: _____________ Žig: Ime in priimek: ________________________ (oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca) Podpis: ______________________________ (oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca) 13 Obrazec 2.9: POGODBA NAROČNIK: CUDV Matevža Langusa Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica matična številka: ID za DDV: ki jo zastopa (v nadaljevanju: naročnik) in IZVAJALEC: _________________________________________________ matična številka: _____________ ID za DDV:__________________ transakcijski račun : ______________________ pri banki _______ ki ga zastopa (ime, priimek in naziv): ____________________________________ v nadaljevanju: izvajalec) skleneta naslednjo 1. člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: pogodba se sklepa na podlagi razpisne dokumentacije za javno naročilo: Nakup in dobava kombiniranega vozila z nadgradnjo za invalidne osebe, ponudbe ponudnika št. , z dne ter naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila št. ,z dne ; ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu na proračunski postavki: . 2. člen K tej pogodbi sodijo tudi spodaj našteti dokumenti, ki tvorijo celoto in natančneje določajo pogodbo, v naslednjem vrstnem redu: (a) (b) (c) (d) Razpisna dokumentacija, Projektna naloga, Vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo, Ponudba št. in 3. člen Predmet pogodbe je Nakup in dobava kombiniranega vozila z nadgradnjo za invalidne osebe. Vse stroške vezane na prepis vozila in druge stroške, ki bodo nastali po podpisu pogodbe nosi izvajalec. 4. člen Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša: 14 z dne , v - vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV) EUR 00/100 EUR) (z besedami: V cenah iz prejšnjih odstavkov so upoštevani vsi odvisni stroški, transportni stroški, davki in morebitni drugi stroški, ki bi lahko vplivali na ceno. Pogodbene cene so fiksne do konca izvedbe dobav oziroma nakupov po tej pogodbi. V primeru, da izvajalec zamuja po svoji krivdi, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen za nastalo zamudo v višini določeni s to pogodbo in za znesek obračunane pogodbene kazni ustrezno zmanjšati vrednost računa. Izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih , glede na predmet javnega naročila in na celotno razpisno dokumentacijo, izvajalec kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel. Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. Izvajalec se zaveže, da bo vse račune od 1.1.2015 dalje pošiljal izključno v elektronski obliki (eračun). V primeru zamude s plačili pripadajo izvajalcu zakonske zamudne obresti. 5. člen Rok za izvedbo je 30.12.2015. Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku dobavil in nadgradil vozilo, najpozneje do 30.12.2015, kot izhaja iz njegove ponudbe št. _______ z dne _______. 6. člen Izvajalec lahko od naročnika zahteva podaljšanje rokov za izvedbo oz. končnih rokov za izpolnitev svojih obveznosti po tej pogodbi, izključno: - v primerih nastopa višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa. Stranka, na kateri strani je višja sila nastala,mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati. Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz te pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Podaljšanje rokov lahko zahteva tudi naročnik iz razlogov, vezanih na spremembo veljavne zakonodaje. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi. V primeru podaljšanja roka mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 7. člen Če do izteka naknadnega roka izvajalec ne izpolni naročnikove zahteve znotraj pogodbenih obveznosti, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode; odpoved mora biti pisna. V primeru neplačila s to pogodbo določenega pogodbenega zneska, lahko izvajalec odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode potem, ko je prej pisno opomnil naročnika za izpolnitev njegovih obveznosti. 15 8. člen Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevanostjo pogodbenih obveznosti. Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene obveznosti opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. Izvajalec bo po pogodbi dogovorjeni nabavi in nakup ter nadgradnjo izvedel z usposobljenimi kadri. Izvajalec naročniku jamči da: - da dobavljena vozilo nima stvarnih in pravnih napak - da dobavljeno vozilo ustreza vsem zahtevam glede tehničnih lastnosti in zahtevane opreme, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji ter veljavnim predpisom. Napake oziroma pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu, ki jih ugotovi naročnik pri prevzemu oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odstraniti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik. Odpravo napak sme naročnik izvesti na izvajalčev račun, vendar le pri pooblaščenih serviserjih. Povzročena škoda se prvenstveno poplača z unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor jo izvajalec ne plača iz svojih sredstev v 30. dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. 9. člen Izvajalec mora - vozilo v pogodbeno določenem roku predati oziroma na sedežu naročnika, - zagotoviti splošni garancijski rok 24 mesecev brez omejitve kilometrov in garancijski rok 72 mesecev za protikorozijsko zaščito pločevine. - zagotavljati servisiranje dobavljenega vozila v lastni oz. pooblaščeni servisni mreži v radiusu 40 km od sedeža naročnika v času garancije in tudi po preteku garancije (najmanj 7 let od preteka splošne garancijske dobe) - zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od preteka splošne garancijske dobe za dobavljeno vozilo - nuditi brezplačno pomoč na cesti za dobavljeno vozilo v času splošnega garancijskega roka vsak delavnik od 7:00 do 19:00 ure - v primeru daljšega servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, če je to daljše od treh delovnih dni, zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo –enakovredno vozilo oz. vozilo istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del, - zagotoviti zamenjavo vozila za drugo enakovredno vozilo v primeru, da sam ali njegov pooblaščeni servis ob okvari v splošnem garancijskem roke napake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v popravilo ter ga predati v last naročnika. Garancijski roki iz prejšnjega odstavka začnejo teči z dnem pisnega prevzema vozila. Garancijski roki veljajo za celotno vozilo in vso zahtevano opremo. Če je bil kakšen del vozila ali oprema v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec naročniku dolžan izstaviti nov garancijski rok Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in se pokažejo med garancijskim rokom. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 5 dni se ustrezno podaljša splošni garancijski rok. Če izvajalec napak ne more odpraviti, mora blago zamenjati z novim, ki ima enake ali boljše tehnične lastnosti. 16 10. člen Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. 11. člen Naročnik bo prevzel od prodajalca vozilo pod pogojem, da je tehnično brezhibno, nepoškodovano in opremljeno z obvezno opremo ter dokazilom o homologaciji. O prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik. Podpisa in žigosan original prevzemnega zapisnika je obvezna priloga k računu. Izvajalec mora ob dobavi vozila izročiti naročniku garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčeve obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljen v tej pogodbi. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena. 12. člen Izvajalec je dolžan voditi vso z zakonom predpisano dokumentacijo in naročnika oskrbeti z garancijskim listo in navodili za uporabo ter vzdrževanje vozila, kar je všteto v pogodbeni ceni. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku in jih mora izvajalec izročiti naročniku ob primopredaji vozila. 13. člen Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve do naročnika iz naslova te pogodbe na drugega. 14. člen Rok plačila je 30 dni, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. V primeru, da izvajalec zamuja po svoji krivdi, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen za nastalo zamudo v višini določeni s to pogodbo in za znesek obračunane pogodbene kazni ustrezno zmanjšati vrednost računa. Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. Izvajalec se zaveže, da bo vse račune od 1.1.2015 dalje pošiljal izključno v elektronski obliki (eračun). V primeru zamude s plačili pripadajo izvajalcu zakonske zamudne obresti. 15. člen Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi št. dne dani na javno naročilo. 17 z Izvajalec daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik, na podlagi potrjenega računa, plača neposredno tem podizvajalcem. Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu ter skladno z določili veljavne zakonodaje. Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci: NAZIV: NASLOV: IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA (ID ZA DDV): MATIČNA ŠTEVILKA: TRANSAKCIJSKI RAČUN: KI JO/GA ZASTOPA VRSTA DEL: PREDMET DEL: KOLIČINA DEL: VREDNOST DEL: KRAJ IZVEDBE DEL: ROK IZVEDBE DEL: Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe. Opomba: V primeru, da bo ponudnik/ storitev izvajal s podizvajalci za vsakega podizvajalca posebej izpolni podano tabelo (tabela se ustrezno kopira). V primeru, da ponudnik storitev ne bo izvajal s podizvajalci, se ta člen te pogodbe glasi: Izvajalec bo storitev izvedel brez podizvajalcev. 16. člen Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca iz 16. člena, z drugim podizvajalcem. V primeru, da naročnik soglaša z zamenjavo podizvajalca, se sklene aneks k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi. V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku: - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - podatke o vrsti, predmetu, količini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec ter rok izvedbe teh del, - obrazce o izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije za novega podizvajalca, - pogodbo/dogovor o sodelovanju. - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 18 - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. (opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal z podizvajalci). 17. člen Najkasneje v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec priskrbeti garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV). Rok veljavnosti bančne garancije mora biti najmanj 30 dni od predvidene dobave oziroma podpisanega primopredajnega zapisnika. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po tej pogodbi ne bodo pravočasno ali pravilno izvajanje oziroma jih bo izvajalec prenehal izvajati.Če se bodo med trajanjem te pogodb spremenili rok za izvedbo posla, vrste blaga ali storitve, kvaliteta in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi bančno garancijo oziroma podaljšati njeno veljavnost najkasneje v roku 10 (deset) dni od sklenitve dodatka k pogodbi. V nasprotnem primeru sklenjen dodatek ne bo veljaven, naročnik pa lahko uveljavi veljavno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, in postane veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. 18. člen Napake oz. pomanjkljivosti pri izvedbi pogodbenih del, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem storitev, mora izvajalec odpraviti takoj oz. v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor izvajalec napak ne odpravi, ima naročnik pravico, da napake odpravi sam na stroške izvajalca. 19. člen Če izvajalec ne dobavi vozila iz prve alineje 2. člena te pogodbe, je dolžan naročniku za vsak koledarski dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 1% pogodbenega zneska brez DDV 4. člena te pogodbe. V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po dobavi oziroma prevzemu vozila. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči bančno garancijo, ki jo je izvajalec predložil kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor izvajalec ne plača nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma pisnega zahtevka naročnika. 20. člen Izvajalec mora ob dobavi vozila izročiti naročniku garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije in sicer v višini 5 (petih) odstotkov od pogodbene vrednosti z DDV. Rok finančnega zavarovanja mora trajati še najmanj 90 dni od poteka splošnega 24-mesečnega garancijskega roka. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčeve obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljen v tej pogodbi. Brez predložene bančne garancije primopredaja ni opravljena. 21. člen Izvajalec v skladu z veljavnimi predpisi odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi nastala naročniku v posledici katerekoli kršitve te pogodbe s strani izvajalca (oz. tretjega, za katerega posredno ali neposredno odgovarja izvajalec). 22. člen 19 Odgovorni pooblaščeni predstavnik naročnika je . Odgovorne pooblaščeni predstavnik izvajalca je . 23. člen Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve do naročnika iz naslova te pogodbe na drugega. 24. člen Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 25. člen Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank. 26. člen Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 27. člen Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 2 izvoda pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala. Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, pod odložnim pogojem po predložitvi garancije za dobro izvedbo. NAROČNIK: CUDV MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA: SLAĐANA ANDERLE, DIREKTORICA PODPIS: ŽIG: KRAJ IN DATUM: RADOVLJICA_______________ IZVAJALEC: IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA: PODPIS: ŽIG: 20 KRAJ IN DATUM: 21 Obrazec 2.10: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI št.____________ Naziv banke/zavarovalnice (izdajatelja garancije): Kraj in datum: Upravičenec: Garancija št.................... V skladu s pogodbo za oddajo naročila Nakup in dobava kombiniranega vozila z nadgradnjo za invalidne osebe sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) CUDV Matevža Langusa Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica, in izvajalcev ......................................................... ………… (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti storitve v skupni vrednosti....................................... EUR brez DDV (z besedo........................................), v roku......................... (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali........................... …………………….EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 3. original Garancije št.................... Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja najkasneje do............................... Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu. Banka/zavarovalnica (žig, podpis) 22 Obrazec 2.11: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU št.____________ Naziv banke/zavarovalnice (izdajatelja garancije): Kraj in datum: Upravičenec: Garancija št.................... Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini : EUR V skladu s pogodbo ....................... (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) .........................................................in ........................................... (naziv izvajalca) za ..............................................(predmet pogodbe) v vrednosti ..............................EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. Na zahtevo upravičenca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca plačali EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 1. originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. original Garancije št. / . Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja še 90 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ................................. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije zahteval, da se izvajalcu podaljša garancijski rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti svojih obveznosti, bo banka podaljšala to garancijo za izpolnjevanje obveznosti izvajalca v garancijskem roku pod enakimi pogoji ter za zahtevani čas. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju. Banka/zavarovalnica (žig, podpis) 23
© Copyright 2024