RAZPISNA DOKUMENTACIJA - Komunala Slovenj Gradec doo
RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju, (ZJN-2), (Ur. l. RS, št. 12/2013-UPB-5 in 19/2014) za izbiro najugodnejšega ponudnika za »Dobava kombiniranega stroja - rovokopača« št. objave na Portalu javnih naročil: NMV2628 /2015 z dne 13. 5. 2015 interna številka naročnika: JNMV-5Me/2015 Slovenj Gradec, maj 2015 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE v skladu z 71. členom Zakona o javnih naročilih Ur. l. RS, št. 12/2013-UPB-5 in 19/2014 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ............................................................................................................. 3 2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE ...................................................................................................... 3 2.1 PREDMET JAVNEGA NAROČILA ............................................................................................................ 3 2.2 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA..................................................................................................................... 3 2.3 SPLOŠNI PONUDBENI POGOJI .............................................................................................................. 4 2.3.1 Celovitost ponudbe ................................................................................................................ 4 2.3.2 Ponudba s podizvajalci ........................................................................................................... 5 2.3.3 Skupna ponudba .................................................................................................................... 5 2.3.4 Statusne spremembe.............................................................................................................. 6 2.3.5 Variantne ponudbe, oddaja ponudbe po sklopih ..................................................................... 6 2.3.6 Oddaja ponudb ...................................................................................................................... 6 2.3.7 Odpiranje ponudb .................................................................................................................. 6 2.3.8 Spremembe razpisne dokumentacije in dajanje pojasnil o razpisni dokumentaciji.................... 7 2.3.9 Sprememba ali umik ponudbe ................................................................................................ 7 2.3.10 Računske napake ................................................................................................................... 7 2.3.11 Dopustne dopolnitve formalno nepopolne ponudbe ................................................................ 8 2.3.12 Preveritev ponudbe ................................................................................................................ 8 2.3.13 Jezik in valuta......................................................................................................................... 8 2.3.14 Pogajanja .............................................................................................................................. 8 2.3.15 Označitev zaupnih podatkov................................................................................................... 8 2.3.16 Izločitev ponudbe ................................................................................................................... 9 2.4 POSEBNI PONUDBENI POGOJI .............................................................................................................. 9 2.4.1 Cena ...................................................................................................................................... 9 2.4.2 Veljavnost ponudbe................................................................................................................ 9 2.4.3 Kraj in rok dobave .................................................................................................................. 9 2.4.4 Stroški ponudbe ..................................................................................................................... 9 2.5 MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE ...................................................................................... 9 2.6 ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA ....................................................................................................... 10 2.7 SKLENITEV POGODBE......................................................................................................................... 10 2.8 USTAVITEV POSTOPKA IN ZAVRNITEV VSEH PONUDB ......................................................................... 11 2.9 PREPOVEDANA DEJANJA.................................................................................................................... 11 2.10 REVIZIJA ............................................................................................................................................ 11 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA - OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE ................................................. 12 3.1 3.2 3.3 OPREMLJANJE IN OZNAČEVANJE PONUDBE........................................................................................ 12 VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE ............................................................................................ 12 OBRAZCI PONUDBENE DOKUMENTACIJE............................................................................................ 12 2|S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Naročnik: Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. Pameče 177a 2380 Slovenj Gradec, ki ga zastopa direktor Jožef Dvorjak Matična številka: 5072107000 Davčna številka: SI53440978 je v postopku javnega naročila male vrednosti v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/2013-UPB-5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2), na portalu javnih naročil, dne 13. 5. 2015 , pod št. objave NMV2628/2015 objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) za izbiro najugodnejšega ponudnika za dobavo kombiniranega stroja. V skladu z zapisanim, vabimo vse zainteresirane ponudnike, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Kontaktna oseba s strani naročnika: Damjan Merzdovnik tel.: 02/88-120-31 GSM: 031 612 907 fax: 02/88-120-40 e-mail: [email protected] Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do torka 2. 6. 2015 do 9.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo v torek 2. 6. 2015 ob 10.00 uri v sejni sobi naročnika (2. nadstropje). Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: www.komusg.si 2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 2.1 PREDMET JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila je dobava kombiniranega stroja. Predmet javnega naročila, ki ga ponuja ponudnik, mora v celoti ustrezati vsem navedenim tehničnim zahtevam. 2.2 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA Tehnična specifikacija za kombinirani stroj (rovokopač) - motor euro IIIb/4i; 70 – 90KW, 4 kolesni pogon dimenzije koles: (24’’ – 28” ) predaj in zadaj vsa 4 kolesa je možno obrniti v levo ali desno stran-pasji hod 4 stopenjski menjalnik (powershift) zapora prednje in zadnje osi 1 odpiralna večnamenska prednja žlica z zobmi 1,1-1,4 m3 viilice-viličarska oprema teleskopska zadnja roka 3|S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 - pilotske komande za zadnjo žlico nagibna hidravlična planirna žlica min. 1,45 m hidravlična hitra menjava zadnjih žlic in hidravlična hitra menjava sprednje žlice zračno blažen sedež klimatska naprava alarm vzratne vožnje servo zavore blažilni amortizer prednje žlice za večjo udobnost pri vožnji napeljava za hidravlično kladivo in planirko stikalo za odklop elektrike žlica za kopanje 800 mm in 300mm s sorniki prednji blatniki rotacijska luč – 1 kom hidravlični sistem z batno variabilno črpalko pretoka kapacitete 160 l/min s +- 5% tolerance cokle za zadnje stabilizatorje za asfalt delovne luči spredaj 2x in zadaj 2x (cestna in delovna osvetlitev) 2x akumulator ali enojni akumulator večje kapacitete gume industrijski profil kavelj za dvig bremena na zadnji žlici zaboj za orodje z orodjem stroj letnik 2015 atestirana kabina ROPS/FOPS avtoradio z zvočniki doseg kopalne roke min. 6,5 m (z iztegljnenim teleskopom) transportna višina stroja max. 3,9 m transportna širina stroja max. 2,5 m transportna dolžina stroja max 6,2 m Zahtevani dokumenti, ki se morajo predložiti v slovenskem jeziku ob oddaji ponudbe so: - dokumentacija stroja z vsemi tehničnimi podatki Zahtevani dokumenti, ki se morajo predložiti v slovenskem jeziku ob podpisu pogodbe so: - dokumentacija stroja z vsemi tehničnimi podatki za vzdrževanje in servisiranje stroja - navodila za upravljanje stroja - izjava o skladnosti - katalog rezervnih delov - garancijski list z garancijskimi pogoji Ponudnik mora ponuditi predmet naročila, ki v celoti ustreza vsem navedenim minimalnim tehničnim zahtevam, sicer se ga izloči iz nadaljnjega ocenjevanja. 2.3 SPLOŠNI PONUDBENI POGOJI 2.3.1 Celovitost ponudbe Način oddaje javnega naročila je »postopek oddaje javnega naročila male vrednosti«. Ponudnik mora oddati ponudbo za javno naročilo v celoti (za vso blago, navedeno v ponudbenem predračunu). Naročnik bo ponudbe ponudnikov, ki ne bodo vsebovale vsega blaga iz ponudbenega predračuna, izločil iz nadaljnjega postopka obravnave. 4|S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 2.3.2 Ponudba s podizvajalci Izvajalec sme posamezna razpisana dela oddati v izvajanje podizvajalcem, le-tem pa nadaljnja oddaja del ni dopustna. V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, mora OBR-2/4 in OBR-2/5 izpolniti za vsakega podizvajalca posebej. Obvezna sestavina okvirnega sporazuma je: - vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, oziroma je OBR-2/4 priloga in sestavni del okvirnega sporazuma. V primeru nastopa s podizvajalci mora vsak posamezen podizvajalec izpolnjevati in izkazati vse pogoje iz OBR3, OBR-4/1 in OBR-4/2. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, se upoštevajo določila Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 66/07, 19/10) in določilo 7., 8., 9. in 10. odstavka 71. člena ZJN-2. Izvajalec v celoti odgovarja naročniku za izvedbo razpisanih del, vključujoč dela, ki jih je oddal v izvajanje podizvajalcem. Vrednost posla, ki ga prevzema ponudnik kot glavni izvajalec, ne more biti manjša od vrednosti posla posameznega podizvajalca. Če se po sklenitvi okvirnega sporazuma zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene okvirni sporazum z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil okvirni sporazum z naročnikom, le-temu v petih (5) dneh po spremembi predložiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Skladno z 71. členom ZJN-2 mora, kadar namerava izvesti javno naročilo s podizvajalci: - ponudnik v okvirnem sporazumu, sklenjenim z naročnikom, pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. V primeru, da ponudnik pri javnem naročilu ne sodeluje s podizvajalci, se obrazci, ki se nanašajo na podizvajalce (OBR-2/3, OBR-2/4 in OBR-2/5), ne priložijo ponudbi. 2.3.3 Skupna ponudba V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov, predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila (sporazum ali pogodbo o skupnem sodelovanju). Kot ponudnik ali skupina ponudnikov lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje ostale pogoje razvidne iz razpisne dokumentacije. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti: - imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila , s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti iz pogodbe; - pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe; - vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti; 5|St ra n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 - izjava izvajalcev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih; izjava izvajalcev, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo; izjava izvajalcev, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije; navedba izvajalcev, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina ponudnikov izbrana kot najugodnejši ponudnik. Izvajalci v skupnem poslu bodo tudi imenovani v pogodbi z naročnikom. V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora poleg nosilca ponudbe, še vsak ponudnik posebej izpolnjevati in izkazati vse pogoje iz OBR-3, OBR-4/1 in OBR-4/2. 2.3.4 Statusne spremembe V primeru statusnih sprememb ponudnika, bo moral ponudnik dokazati, da je univerzalni pravni naslednik svojega prednika in da je zmožen uspešno izvesti ali zaključiti naročila, tako kadrovsko, finančno, kot tudi tehnično. Enako velja za naslednika, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila, pri čemer pa mora imeti na razpolago tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila. Kjer ti pogoji ne bodo v celoti izpolnjeni, naročnik kontinuitete ne bo priznaval. V času veljavnosti sporazuma se morebitne spremembe obravnavajo smiselno enako, kot je navedeno zgoraj. 2.3.5 Variantne ponudbe, oddaja ponudbe po sklopih Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale. Javno naročilo se ne oddaja po posameznih sklopih. 2.3.6 Oddaja ponudb Ponudniki morajo svoje ponudbe oddati v zaprti ovojnici ali kuverti, na katero mora ponudnik na prednjo stran prilepiti OBR-8 in jo na hrbtni strani označiti z pečatom, iz katerega je razviden naziv ponudnika. V levem zgornjem kotu mora biti navedena firma in naslov ponudnika ali se odtisne pečat, iz katerega je razviden polni naslov ponudnika. Ponudnik mora obkrožiti ali oddaja ponudbo, spremembo ali umik. Pri odpiranju bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika priporočeno po pošti, oziroma bodo vročene osebno v tajništvu podjetja do 2. 6. 2015 do 9.00 ure Vse nepravočasno prejete ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom. 2.3.7 Odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 2015 ob 10.00 uri na sedežu Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec (2. nadstropje, sejna soba). Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (OBR-7). V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ne bodo mogli dajati pripomb. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje, ki pa morajo svojo identiteto izkazati z osebnim dokumentom. Strokovna komisija bo na odpiranju ponudbe odpirala po vrstnem redu prispetja in o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapišejo samo podatki iz OBR-1. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani strokovne komisije in prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov. 6|S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 Prisotnim predstavnikom bo kopija zapisnika o odpiranju ponudb vročena takoj po končanem odpiranju, ostalim ponudnikom, ki bodo oddali ponudbe in se javnega odpiranja ne bodo udeležili, pa bo kopija zapisnika v treh delovnih dneh od odpiranja ponudb poslana po navadni ali elektronski pošti. Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika zapisnik o javnem odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi. 2.3.8 Spremembe razpisne dokumentacije in dajanje pojasnil o razpisni dokumentaciji Naročnik si v skladu z 81. členom ZJN-2 pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni, vendar ne pozneje kot šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Naročnik spremembe objavi na svoji spletni strani www.komusg.si in portalu javnih naročil. Pojasnila ter spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, ki jih ponudniki objavijo na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) in so na portalu objavljena najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, t.j. do 26. 5. 2015 do 11 h. Naročnik bo v najkrajšem možnem času, najkasneje pa štiri dni pred iztekom roka za predložitev ponudb, pojasnila objavil preko portala javnih naročil. Vsaka sprememba, dopolnitev oz. pojasnilo je sestavni del razpisne dokumentacije. 2.3.9 Sprememba ali umik ponudbe Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbo s pisnim obvestilom do roka določenega za oddajo ponudb, to je do 2. 6. 2015 do 09.00 ure. Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku mora biti v zaprti ovojnici ali kuverti, označeno in dostavljeno na enak način, kot ponudba, s prilepljenim OBR-8 na ovojnici ali kuverti. Ponudnik mora obkrožiti sprememba ali umik. Spremembi ponudbe mora biti priložen in s strani pooblaščene osebe ponudnika podpisan obrazec ali izjava, ki jo ponudnik spreminja glede na prvotno oddano ponudbo. Če ponudnik spreminja ponudbeno ceno, mora spremembi priložiti spremenjen obrazec ponudbe iz ponudbene dokumentacije, sicer njegova sprememba ne bo upoštevana. Podatkov ni mogoče spreminjati po poteku roka za oddajo ponudbe. V primeru umika pred potekom roka za njeno oddajo, bo ponudba po datuma za odpiranje neodprta vrnjena ponudniku. 2.3.10 Računske napake Naročnik si pridržuje pravico do poprave računskih napak ob pisnem soglasju ponudnika. Kot računske napake je šteti le napake zaradi osnovnih računskih operacij, npr. napačni seštevki ali zmnožki, razlike med zneski izraženimi s številkami in zneski izraženimi z besedami. Napačna stopnja DDV, popust, ki bi bil obračunan v končno ponudbeno ceno in izpustitev navedbe posameznih postavk ne štejejo za računske napake, ampak pomenijo odstopanje od celovite ponudbe – v tem primeru bo naročnik ponudbo izločil. Z odpravo računskih napak se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. 7|St r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 2.3.11 Dopustne dopolnitve formalno nepopolne ponudbe V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo dopustil in omogočil dopolnitev take ponudbe. Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev take ponudbe le v primeru, da določenega dejstva ne bo mogel sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki mu ga bo določil naročnik, ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik tako ponudbo izločil. Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. 2.3.12 Preveritev ponudbe Naročnik bo najkasneje pred sklenitvijo pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma druge navedbe iz ponudbe. V kolikor naročnik v postopku javnega naročanja ugotovi, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, je dolžan ponudnika izločiti iz nadaljnjega postopka. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. 2.3.13 Jezik in valuta Ponudbena dokumentacija oziroma vsi dokumenti, ki se nanašajo na ponudbo morajo biti napisani in oddani v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenskem jeziku. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika. Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih. 2.3.14 Pogajanja Naročnik si pridržuje pravico, da izvede postopek s pogajanji s ponudniki. Naročnik si pridržuje pravico, da nadaljuje postopek s pogajanji s ponudniki v skladu z 28. in 29. členom ZJN-2. Naročnik lahko izvede en krog pogajanj. 2.3.15 Označitev zaupnih podatkov Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne (oz. kot poslovno skrivnost), bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z veliki črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti z veliki črkami izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno. 8|S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 Kot zaupni podatek ne more biti označen podatek, s katerim ponudnik izkazuje izpolnjevanje določenega v razpisni dokumentaciji postavljenega pogoja. 2.3.16 Izločitev ponudbe Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, določenih z razpisno dokumentacijo, vključno s pogoji iz ponudbenih obrazcev, bodo izločene. 2.4 POSEBNI PONUDBENI POGOJI 2.4.1 Cena Cena je fiksna. Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih (EUR) in jo zaokrožiti na največ dve (2) decimalki. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna in nato zajet v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbenega predračuna. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Končna cena mora vključevati vse stroške ponudnika (prevozne, špediterske, dostave, usposabljanja, DDV) in popuste. Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev le- teh. 2.4.2 Veljavnost ponudbe Ponudba mora veljati najmanj do 31. 7. 2015. Ponudnik lahko v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. 2.4.3 Kraj in rok dobave Kraj dobave predmeta naročila je na sedežu naročnika. Skrajni rok dobave predmeta naročila je 90 dni od datuma podpisa pogodbe o dobavi predmeta naročila. 2.4.4 Stroški ponudbe Izvajalec nosi vse stroške povezane s pripravo, izdelavo in predložitvijo ponudbe. 2.5 MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba. Merila so točkovana glede ne pomen. Najugodnejša je ponudba z najvišjim številom točk. Merila za izbor: ponudbena cena (brez DDV) garancijska doba Največje možno število točk je 100. do 90 točk do 10 točk Pri računanju točk skladno z merili, se dobljeni rezultati zaokrožijo na dve decimalki. 9|S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 Način točkovanja meril je naslednji: CENA (brez DDV): Preračunana po naslednji formuli doseženo število točk = najnižja ponudbena cena x 90 / ponudbena cena Ponudnik, ki ponudi najnižjo ceno prejme 90 točk. Ostali ponudniki prejmejo število točk izračunanih po zgornji formuli. Cena mora biti izražena v evrih. Ponudbena cena je prodajna cena, ki vključuje tudi stroške dobave predmeta naročila. Cena je določena po principu »fiksna cena«. Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe za katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril. GARANCIJSKA DOBA: Največje možno število točk je 10. Zahtevana je minimalna splošna garancijska doba 24 mesecev. - za ponujeno minimalno garancijsko dobo 24 mesecev za ponujeno garancijsko dobo od 25 do 36 mesecev za ponujeno garancijsko dobo od 37 do 48 mesecev - 0 točk - se prišteje 4 točke - se prišteje 10 točk Kot najugodnejši bo, ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije, izbran ponudnik, ki bo po merilu za izbiro najugodnejše ponudbe dosegel najvišje število točk. Najmanj ugoden je ponudnik z najmanjšim številom točk, ostali pa so razporejeni med njima glede na doseženo število točk. V primeru, da bosta dva ponudnika dosegla isto število točk kot vsoto obeh meril, bo izbran ponudnik, ki bo ponudil nižjo ponudbeno ceno. Če tudi po tem kriteriju ne bi bilo možno izbrati ponudnika, bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej. Če so ponudbe oddane istočasno, pa bo naročnik izvedel javni žreb. Izbrana bo ponudba, ki bo prva izžrebana. 2.6 ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA Naročnik bo odločitev o oddaji naročila sprejel najkasneje v roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo po opravljenem ocenjevanju ponudb izbral ponudbe v skladu z merili in sklenil okvirni sporazum z izbranimi ponudniki. Naročnik bo posredoval ponudnikom pisno odločitev o oddaji naročila, skladno z 79. člena ZJN-2. Ponudnik lahko v treh delovnih dneh od prejema odločitve o oddaji naročila posreduje naročniku zahtevo po dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila. V kolikor zahteva ne bo obrazložena, bo naročnik ponudnika pozval, da jo v roku, ki ga določi naročnik, dopolni. Če ponudnik zahteve ne bo dopolnil, jo bo naročnik zavrgel. Naročnik bo v treh delovnih dneh od prejema zahteve poslal ponudniku dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma zavrženje zahteve. 2.7 SKLENITEV POGODBE Če v zakonitem roku ni vložen zahtevek za revizijo, oziroma, ko je v primeru vloženega zahtevka za revizijo zaključen postopke revizije, bo naročnik pisno obvestil izbranega ponudnika, da je njegova ponudba izbrana in mu poslal ustrezno izpolnjeno pogodbo v podpis, in sicer v obliki in vsebini, kot je določena v vzorcu te razpisne dokumentacije. 10 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v roku 8 (osmih) dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe pristopiti k njeni sklenitvi in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo najkasneje v 48 dneh po sklenitvi pogodbe obvestilo o oddaji javnega naročila poslal v objavo. 2.8 USTAVITEV POSTOPKA IN ZAVRNITEV VSEH PONUDB Naročnik si pridržuje pravico preklicati že objavljeni javni razpis brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi dejstva, da pogodba ne bi bila sklenjena. Naročnik lahko skladno z 2. odst. 80. čl. ZJN-2 pred odpiranjem ponudb kadarkoli ustavi postopek javnega naročanja. Naročnik lahko skladno s 3. odst. 80. čl. ZJN-2 zavrne vse ponudbe, o čemer mora takoj pisno obvestiti vse ponudnike in navesti razlog zaradi katerega ni izbral nobene ponudbe ali obvestiti vse ponudnike o svoji odločitvi, da začne nov postopek. Naročnik je dolžan o tem obvestil tudi svoj nadzorni organ ter odločitev posredovati v objavo na portal javnih naročil. 2.9 PREPOVEDANA DEJANJA V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti okvirnega sporazuma, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da okvirni sporazum ne bi pričel veljati ali ne bi bil izpolnjen. 2.10 REVIZIJA Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D in 63/2013; ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-(številka objave naročila male vrednosti)/14, ter priložiti potrdilo o njenem plačilu. Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za predrevizijski postopek v petih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Zahtevek za predrevizijskih postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. 11 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA - OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE 3.1 OPREMLJANJE IN OZNAČEVANJE PONUDBE Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije. Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika. Podatki morajo biti resnični in morajo ustrezati dejanskemu stanju ter ne smejo biti zavajajoči. Ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti še zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev. Ponudba s ponudbeno dokumentacijo mora biti predložena naročniku na originalnih ponudbenih obrazcih naročnika, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Druge zahtevane dokumente, za katere naročnik ne prilaga originalnih obrazcev, si ponudnik pridobi pri pristojnih organih in jih predloži naročniku v izvirniku oz. kopiji. V primeru dvoma, da fotokopije dokumentov ne ustrezajo originalom, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev originalnih dokumentov. Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti, parafirati vsako stran, ter zadnjo stran podpisati in žigosati, s čimer jamči, da se v celoti strinja z določili pogodbe. Pred podpisom pogodbe se bodo dopolnili manjkajoči podatki glede na izbrane ponudnike. Zaželeno je, da ponudnik predloži ponudbeno dokumentacijo v mapi oz. registru. Nadalje naj bodo posamezni obrazci ponudbene dokumentacije ločeni s pregradnimi kartoni, preluknjanimi ter zvezanimi z vrvico, katera mora biti dovolj dolga, da je mogoč pregled ponudbene dokumentacije brez razvezovanja vrvice in zapečateni tako, da posameznih listov oz. dokumentov ni mogoče odvzemati oz. dodajati. 3.2 VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE Zaželeno je, da je ponudba zložena po naslednjem vrstnem redu: - (OBR-1) Ponudba - (OBR-2/1) Podatki o ponudniku - (OBR-2/2) Podatki o ponudnikih v skupni ponudbi - (OBR-2/3) Seznam podizvajalcev - (OBR-2/4) Podatki o podizvajalcu - (OBR-2/5) Pooblastilo - (OBR-3) Izjava o izpolnjevanju pogojev in sposobnosti ponudnikov - (OBR-4/1) Izjava za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih oseb - (OBR-4/2) Izjava za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb - (OBR-5) Izjava o dobavi - (OBR-6) Vzorec pogodbe 3.3 OBRAZCI PONUDBENE DOKUMENTACIJE 12 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 OBR-1 PONUDBA Ponudnik: ______________________________________________________________________ Številka ponudbe: __________ Na osnovi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 13.5.2015 pod št. NMV2628/2015 in v skladu s pogoji in razpisno dokumentacijo dajemo ponudbo za dobavo kombiniranega stroja - rovokopača« tip ________________________________________ PONUDBENA CENA za kombinirani stroj Ponudbena cena brez DDV Višina DDV Ponudbena cena z vključenim DDV EUR 22 % EUR Cena je fiksna. Končna cena je izražena v evrih (EUR) in se mora zaokrožiti na največ dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni je zajet davek na dodano vrednost, ki je prikazan ločeno. V končno ceno so zajeti vsi stroški ponudnika (prevozni, špediterski, dostave, usposabljanja, DDV, popusti). GARANCIJSKI ROK Za predmet naročila ponujamo garancijski rok ___________________________mesecev (najmanj 24 mesecev). KRAJ in ROK DOBAVE: Kraj dobave predmeta naročila je sedež naročnika (Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec). Rok dobave je _______________(največ 90 dni od datuma podpisa pogodbe o dobavi predmeta naročila) VELJAVNOST PONUDBE: Naša ponudba velja do _____________________ (najmanj do 31. 7. 2015). ODPRAVA RAČUNSKIH NAPAK: S podpisom tega obrazca soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake v naši ponudbi. Ponudnik mora pri oblikovanju vrednosti ponudbe upoštevati vse zahteve glede tehničnih lastnosti predmeta naročila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Kraj in datum: _____________________ Žig Podpis ponudnika: _________________ 13 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 OBR-2/1 PODATKI O PONUDNIKU (ali nosilcu ponudbe v primeru skupne ponudbe) Firma oz. ime: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Naslov: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Zakoniti zastopnik: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Matična številka: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Identifikacijska številka za DDV: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Številka transakcijskega računa: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Kontaktna oseba: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon kontaktne osebe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Telefax: ----------------------------------------------------------------------------------------------------E – mail kontaktne osebe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Odgovorna oseba za podpis pogodbe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponudnik nastopa: (način nastopa ponudnik ustrezno obkroži) 1. sam 2. s skupno ponudbo 3. s podizvajalci Kraj in datum: Žig _____________________ Podpis ponudnika: _________________ 14 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 OBR-2/2 PODATKI O PONUDNIKIH V SKUPNI PONUDBI (v primeru skupne ponudbe) Poleg nosilca ponudbe, navedenega v OBR 2/1, v skupni ponudbi nastopajo še naslednji ponudniki: Ponudnik v skupni ponudbi (firma in sedež) Vrsta del, ki jih bodo izvajali * Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR z DDV) Zakoniti zastopnik ali oseba, pooblaščena za zastopanje * vrsta del mora biti identična vsebini pogodbe o skupni izvedbi naročila Ponudnik: Datum: žig: Podpis: žig: Podpis: žig: Podpis: žig: Podpis: Ponudnik: Datum: Ponudnik: Datum: Ponudnik: Datum: Opomba: OBR-2/2 se predloži samo v primeru skupne ponudbe 15 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 OBR-2/3 SEZNAM PODIZVAJALCEV Izjavljamo, da bomo _________ % del, ki so predmet javnega naročila opravili samostojno. Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci: št. naziv oz. ime in priimek podizvajalca vrednost del v EUR brez DDV delež del (%), ki jih bo izvedel podizvajalec Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli. Naročniku Komunali Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec, izjavljamo, da imamo na dan ______________________ plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalci, mora izpolniti on oziroma podizvajalci in k ponudbi predložiti naslednje dokumente: 1. 2. 3. 4. 5. Podatke o podizvajalcu, za vsakega od v zgornji tabeli navedenega podizvajalca (OBR-2/4); Pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu (OBR-2/5); Izjava o izpolnjevanja pogojev (OBR-3), za vsakega od v zgornji tabeli navedenega podizvajalca, obrazec se vstavi za obrazcem ponudnika; Izjava za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih in fizičnih oseb (OBR-4/1 in OBR-4/2) za vsakega od v spodnji tabeli navedenega podizvajalca, obrazec se vstavi za obrazcem ponudnika; sklenjeno pogodbo/dogovor o sodelovanju med ponudnikom in vsakim od v spodnji tabeli navedenim podizvajalcem Kraj in datum: Žig _____________________ Podpis ponudnika: __________________ Opomba: OBR-2/3 ponudnik predloži le v primeru, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. 16 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 OBR-2/4 PODATKI O PODIZVAJALCU Naziv podizvajalca: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Naslov podizvajalca: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Zakoniti zastopnik podizvajalca: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Matična številka: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Identifikacijska številka za DDV: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Številka transakcijskega računa in banka pri kateri je odprt TRR: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Kontaktna oseba: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Telefax: ----------------------------------------------------------------------------------------------------E – mail kontaktne osebe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Količina, ki jo prevzema podizvajalec ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Vrednost dobave blaga, ki jo prevzema podizvajalec: _____________________________ EUR brez DDV _____________________________ DDV – 22% _____________________________ EUR z DDV Delež dobave blaga, ki ga prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku (%): ____________. 17 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 Kraj izvedbe del podizvajalca ______________________________________________________________________________ Rok izvedbe del podizvajalca ______________________________________________________________________________ IZJAVA PODIZVAJALCA Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo 9. odstavka 71. člena ZJN-2, ki določa, da moramo kot podizvajalec izbranega ponudnika v postopku javnega naročila »dobava kombiniranega stroja«, pred podpisom pogodbe med naročnikom in izbranim ponudnikom, naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki smo jo sklenili s svojim naročnikom (ponudnikom), in sicer v petih dneh od sklenitve pogodbe, če ni priložena že tej ponudbi. Kraj in datum: Žig _____________________ Podpis zakonitega zastopnika podizvajalca: __________________ SOGLASJE PODIZVAJALCA Podizvajalec _______________________________________________________________________________________ (naziv in naslov podizvajalca) soglašamo, da naročnik naše terjatve do ponudnika (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenih dobav pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun št. ______________________________________________________, odprt pri ________________________________, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik (izbrani ponudnik) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik (izbrani ponudnik). Kraj in datum: Žig _____________________ Podpis zakonitega zastopnika podizvajalca: __________________ Opomba: OBR-2/4 ponudnik predloži le v primeru, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej. 18 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 OBR-2/5 POOBLASTILO Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu ___________________________________________________________________, ki (naziv podizvajalca) smo ga navedli v OBR-2/4 in zanj priložili podatke za javno naročilo »dobava kombiniranega stroja rovokopača«. Kraj in datum: Žig _____________________ Podpis ponudnika: __________________ Opomba: OBR-2/5 ponudnik predloži le v primeru, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej. 19 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 OBR-3 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV Ponudnik/podizvajalec _________________________________________________________________________________ Izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje iz prvega, drugega, tretjega, četrtega in prve in druge alineje šestega odstavka 42. člena ZJN-2, pogoje iz 43. člena ZJN-2, pogoje iz prvega in šestega odstavka 44. člena ZJN-2, pogoje iz 45. člena ZJN-2 in s podpisom te izjave pooblaščamo naročnika, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev in potrebe javnega razpisa »dobava kombiniranega stroja«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. NMV2628/2015, pri pristojnem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila pridobi podatke in preveri spodaj navedene trditve. Po kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: OSNOVNA SPOSOBNOST: 1. Da kot ponudnik ali zakoniti zastopnik ponudnika nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (v nadaljnjem besedilu: Ur. l. RS, št. 50/12 – KZ-1-UPB2): - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), - goljufija (211. člen KZ-1), - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), - poslovna goljufija (228. člen KZ-1), - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), - pranje denarja (245. člen KZ-1), - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), - davčna zatajitev (249. člen KZ-1), - tihotapstvo (250. člen KZ-1), - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 2. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2. 20 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 3. Da nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. 4. Da: - - nismo v postopku prisilne poravnave ali je da za nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; nismo v stečajnem postopku ali za nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; nismo v postopku prisilnega prenehanja, zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju; nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem; naročnik nima razloga, da nam na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil; pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN, v tem ali predhodnih postopkih nismo podali zavajajoče razlage ali ni res, da teh informacij nismo zagotovili. Izpolnjevanje pogojev iz 1., 3. in 4. točke te izjave bo naročnik pridobil iz uradnih evidenc, če bo dvomil v resničnost ponudnikovih izjav. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI: 5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost. Ustrezno izpolnite in obkrožite (če ste izpolnili točko B, v tem primeru točke C ne obkrožite; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C). Točka A: Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava _______________, številka ____________. Točka B: Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ izdano pri _______________ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije: _________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti, član posebne organizacije, zbornice ali podobno). Ponudnik, ki potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti posebno dovoljenje oziroma mora biti član posebne organizacije, mora: priložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu ali posredovati lastno izjavo z navedbo, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. Točka C: Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST: 6. Da smo ekonomsko in finančno sposobni za izvedbo storitev, ki je predmet javnega naročila. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST: 7. Da smo tehnično usposobljeni za dobavo blaga, ki je predmet javnega naročila, skladno z zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije. 8. Da predmet javnega naročila izpolnjuje vse tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji. 9. da bomo, v kolikor bomo izbrani, v roku 8 dni od poziva naročnika posredovali naslednje podatke o: 21 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane. S podpisom te izjave tudi potrjujemo: da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila; da so vsi podatki, navedeni v naši ponudbi, točni in resnični; da nismo podali zavajajočih podatkov glede izpolnjevanja obveznih pogojev za udeležbo; da smo seznanjeni z zakonodajo s področja varstva pri delu, zaposlovanja in delovnih pogojev in da bomo pri izvajanju nalog ravnali skladno s to zakonodajo. Naročniku oz. njegovemu zakonitemu zastopniku izrecno dovoljujemo vpogled v dokumentacijo o poslovanju in ga pooblaščamo, da opravi kakršnekoli poizvedbe pri pristojnih državnih, lokalnih in drugih organih, bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih institucijah, tem pa dovoljujemo posredovanje zahtevanih podatkov. Zavežemo se tudi, da bomo naročniku posredovali vse dokumente in listine, ki bi jih le-ta zahteval na vpogled v zvezi z javnih razpisom. S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika, da lahko za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc pri pristojnih organih in preveri zgoraj navedene trditve. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »dobava kombiniranega stroja rovokopača«, objavljen na Portalu javnih naročil. Kraj in datum: _____________________ Žig Podpis ponudnika: _________________ Opomba: Izjava se po potrebi kopira in se v primeru predložitve skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci predloži za vsakega posameznega ponudnika, partnerja v skupnem nastopu ali podizvajalca posebej. Obrazec se vstavi za obrazcem ponudnika. 22 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 OBR-4/1 IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Izjavljamo, da soglašamo, da naročnik Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »dobava kombiniranega stroja«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 13.5.2015, pod številko objave NMV2628/2015, pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb pri Ministrstvu za pravosodje. Polni ime pravne osebe: ___________________________ Sedež pravne osebe: ___________________________ Občina sedeža pravne osebe: ___________________________ Matična številka pravne osebe: ___________________________ Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »dobava kombiniranega stroja rovokopača«, objavljen na Portalu javnih naročil. Kraj in datum: Žig _____________________ Podpis ponudnika: __________________ Opomba: Te izjave ne izpolnjujejo samostojni podjetniki posamezniki, ker se v skladu z 6. odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 s spremembami), ne štejejo za pravne osebe. Samostojni podjetniki posamezniki izpolnijo OBR-4/2. Izjava se po potrebi kopira glede na število zakonitih zastopnikov. V primeru izvedbe del s strani podizvajalca, ponudnik predloži OBR-4/1 za vsakega podizvajalca posebej. Obrazec se vstavi za obrazcem ponudnika. 23 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 OBR-4/2 IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB _____________________________________ (ime in priimek pooblastitelja – zakonitega zastopnika ponudnika) izjavljam, da soglašam, da naročnik Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »dobava kombiniranega stroja«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 13.5.2015, pod številko objave NMV2628/2015, pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb pri Ministrstvu za pravosodje. EMŠO: _________________________________________ IME IN PRIIMEK: _________________________________________ DATUM ROJSTVA: _________________________________________ KRAJ ROJSTVA: _________________________________________ OBČINA ROJSTVA: _________________________________________ DRŽAVA ROJSTVA: _________________________________________ NASLOV STALNEGA/STALNEGA BIVALIŠČA: (ulica in hišna številka): _________________________________________ (poštna številka in pošta): _________________________________________ DRŽAVLJANSTVO: _________________________________________ MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO: _________________________________________ Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »dobava kombiniranega stroja rovokopača«, objavljen na Portalu javnih naročil. Kraj in datum: Žig _____________________ Podpis pooblastitelja: __________________ Opomba: Samostojni podjetnik posameznik izpolni le OBR-4/2 z osebnimi podatki ustanovitelja. Izjava se po potrebi kopira glede na število zakonitih zastopnikov. V primeru izvedbe del s strani podizvajalca, ponudnik predloži OBR-4/2 za vsakega podizvajalca posebej. Obrazec se vstavi za obrazcem ponudnika. 24 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 OBR-5 IZJAVA O DOBAVI Izjavljamo, - da bomo predmet naročila dobavili na sedež naročnika, t.j. Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec; - da zagotavljamo a) lastni servis na naslovu ______________________________________________ ali b) da imamo servisno storitev organizirano preko pooblaščenega serviserja (naziv in naslov) ______________________________________________________________________ - da je garancijski rok za ponujeno blago _______________ mesecev (najmanj 24 mesecev); Odzivnost na terenu: 6-12 ur od prijave okvare. Servis mora biti zagotovljen na območju Republike Slovenije. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »dobava kombiniranega stroja rovokopača«, objavljen na Portalu javnih naročil. Kraj in datum: Žig _____________________ Podpis ponudnika: __________________ 25 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 OBR-6 VZOREC P O G O D B E št. ___/2015 (vpiše naročnik) ki jo skleneta in dogovorita kot sledi: 1) JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o., Pameče 177/a, 2380 SLOVENJ GRADEC, ki ga zastopa direktor Jožef Dvorjak, dipl. inž. str. ID za DDV: SI53440978 (v nadaljevanju: naročnik) in 2) Ponudnik (naziv in sedež), ki ga zastopa (ime in priimek odgovorne osebe) ID za DDV: ______________________ (v nadaljevanju: ponudnik) OSNOVNE DOLOČBE 1. člen Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/2013-UPB-5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2), objavljenega na Portalu javnih naročil z dne 13.5.2015, pod št. objave NMV2628//2015, z namenom sklenitve pogodbe za: dobava kombiniranega stroja - rovokopača«. 2. člen S to pogodbo se stranki dogovorita o medsebojnih pravicah, obveznostih in splošnih pogojih glede izvajanja javnega naročila. 3. člen Ponudnik s podpisom te pogodbe izjavlja, da je seznanjen z vsemi določili te pogodbe, da jih je razumel in soglaša z obsegom in zahtevnostjo predmeta javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno dokumentacijo ponudnika te pogodbe. PREDMET POGODBE 4. člen Predmet te pogodbe je dobava kombiniranega stroja (v nadaljevanju predmet naročila). Ponudnik jamči, da tehnične lastnosti predmeta naročila v celoti odgovarjajo veljavnim predpisom, tehničnim normativom in standardom v Republiki Sloveniji ter mednarodnim predpisom, kakor tudi, da predmet naročila ustreza tehničnim zahtevam naročnika iz razpisne in ponudbene dokumentacije in ponudbenega predračuna št. _____________________. POGODBENA CENA 5. člen Pogodbeni stranki sta sporazumni, da pogodbena vrednost po ponudbi za predmet naročila znaša: 26 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 _____________ EUR brez DDV, z besedo: _____________________________________EUR Cena iz ponudbe je fiksna in zajema vse stroške. KRAJ IN ČAS DOBAVE 6. člen Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo ponudnik dobavil predmet te pogodbe na sedež naročnika, t.j. na naslov Pameče 177/a, 2380 Slovenj Gradec. 7. člen Ponudnik se obvezuje, da bo naročniku dobavil predmet javnega naročila v roku ________ dni od podpisa te pogodbe. ROK VELJAVNOSTI POGODBE 8. člen Pogodba velja do dne dobave predmeta naročila. PRIMOPREDAJA PREDMETA NAROČILA 9. člen Naročnik ob dobavi predmeta naročila opravi kakovosten in količinski prevzem in o tem skupaj s ponudnikom sestavi prevzemni zapisnik. Predmet naročila je dobavljen, ko prevzemni zapisnik podpišeta oba pooblaščena predstavnika pogodbenih strank, in ko ponudnik naročniku izroči zahtevane dokumente iz te točke pogodbe. Ponudnik mora ob predaji predmeta naročila naročniku izročiti naslednje dokumente (v kolikor niso bili izročeni že prej), ki morajo biti v slovenskem jeziku: - dokumentacija stroja z vsemi tehničnimi podatki za vzdrževanje in servisiranje stroja - navodila za upravljanje stroja - izjava o skladnosti - katalog rezervnih delov - garancijski list z garancijskimi pogoji Brez predložitve te dokumentacije dobava predmeta naročila po tej pogodbi ni opravljena. Prav tako mora ponudnik ob predaji predmeta naročila opraviti usposabljanje naročnikovih delavcev za delo s predmetom naročila. V prevzemnem zapisniku morajo biti navedene vse ugotovitve vezane na dobavo in preizkus predmeta naročila ter morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in napake ter roki za njihovo odpravo. Ugotovljene napake in pomanjkljivosti je dolžan ponudnik odpraviti na lastne stroške. V kolikor ponudnik v dogovorjenem roku ne bo odpravil pomanjkljivosti, ima naročnik pravico te pomanjkljivosti odpraviti sam na stroške ponudnika. Z dnem prevzema predmeta naročila pridobi naročnik lastninsko pravico na predmetu naročila. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI 10. člen Predstavnik oz. pooblaščena oseba naročnika je Damjan Merzdovnik, tel. št.: 031 612 907; e-mail: [email protected] Predstavnik oz. pooblaščena oseba ponudnika je ________________________________, tel. št.: ____________________, e-mail: ________________________________ 27 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 Spremembo predstavnika morata stranki sporočiti druga drugi najkasneje v petih delovnih dneh pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile. NAČIN IN POGOJI PLAČILA 11. člen Ponudnik bo račun za dobavljeno blago, ki je predmet te pogodbe, izstavil naročniku po podpisu prevzemnega zapisnika s strani obeh pogodbenih strank. Na računu mora biti navedena številka pogodbe, ki jo je določil naročnik. Naročnik bo račun poravnal na transakcijski račun ponudnika št. _________________________________ odprt pri ________________________________________ v roku šestdesetih (60) dni od dneva prejema računa. V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima ponudnik pravico obračunati zakonske zamudne obresti. OBVEZNOSTI PONUDNIKA 12. člen Ponudnik se zavezuje: da bo naročniku dobavil predmet pogodbe iz 4. člena te pogodbe. da naročnika ne bo obremenjeval z dodatnimi stroški, ki niso opredeljeni s to pogodbo; OBVEZNOSTI NAROČNIKA 13. člen Naročnik se zaveže: prevzeti predmet naročila v skladu s to pogodbo; plačati vrednost dobavljenega predmeta naročila v skladu s 5. členom te pogodbe; predmet naročila vzdrževati in ravnati z njim v skladu z navodili. POGODBENA KAZEN 14. člen V primeru, da ponudnik po svoji krivdi ne dobavi predmeta naročila v dogovorjenem roku in tehničnimi značilnostmi, ki so sestavni del te pogodbe in razpisne dokumentacije, sme naročnik zaračunati ponudniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti (brez DDV) naročila za vsak koledarski dan zamude pri dobavi predmeta pogodbe. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 % pogodbene vrednosti (brez DDV), če v pogodbi ni določeno drugače. Rok dobave je prekoračen, če ni pisnega sporazuma o podaljšanju roka. V primeru, da predmet naročila ni dobavljen v roku iz 7. člena te pogodbe mora naročnik po poteku tega roka oziroma najkasneje ob predaji predmeta naročila (ob izpolnitvi obveznosti), podati ponudniku pisno izjavo, s katero si pridržuje pravico do uveljavljanja pogodbene kazni. Ponudnik je oproščen plačila pogodbene kazni, če je prišlo do neizpolnitve ali zamudne izpolnitve pogodbenih obveznosti zaradi vzroka, za katerega ni odgovoren. Dokazno breme je na strani ponudnika. Pogodbena kazen se obračuna tako, da naročnik ob plačilu pogodbene vrednosti, odbije neto znesek pogodbene kazni. Naročnik lahko zahteva pogodbeno kazen, četudi ni zaradi zamude utrpel nobene škode. Plačilo pogodbene kazni v ničemer ne izključuje morebitnih naročnikovih odškodninskih zahtevkov. 28 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 GARANCIJA 15. člen Ponudnik zagotavlja ______________ mesečno garancijo za dobavljen predmet naročila. Garancijski rok za dobavljeni predmet naročila prične veljati z dnem prevzema predmeta naročila, to je z datumom podpisa prevzemnega zapisnika s strani obeh pogodbenih strank. Ponudnik je dolžan v garancijskem roku, po prejemu pisne reklamacije naročnika, na lastne stroške popraviti oziroma odpraviti vsako, po garancijskih pogojih utemeljeno napako, ki bi nastale na predmetu tega javnega naročila. Če ponudnik ne odpravi napak v roku 15 dni od poziva za odpravo pomanjkljivosti, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun dobavitelja. Ponudnik ni dolžan odpraviti napak, ki bi nastale zaradi nestrokovne ali nenamenske uporabe predmeta naročila. V času garancijskega roka ponudnik brezplačno zagotavlja naročniku enakovredni nadomestni predmet naročila v primeru okvar (izjema so redni servisi). Pri zamenjavi ali bistvenem popravilu posameznega dela predmeta pogodbe, začne garancijski rok znova teči samo za ta del. SERVIS PREDMETA NAROČILA 16. člen Ponudnik se zavezuje, da bo za vse servisne posege v garancijskem roku in v primeru okvare predmeta naročila zagotovil servis na lokaciji _________________________________________________________ oziroma bo servis zagotovljen s strani pooblaščenega serviserja na lokaciji ___________________________________________________________________________. Odzivnost na terenu: 6-12 ur od prijave okvare. ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE 17. člen Naročnik se glede jamčenja za stvarne napake (očitne in skrite napake) predmeta pogodbe zavezuje spoštovati notifikacijski rok iz 461. in 462. člena Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07; v nadaljevanju: OZ), kar pomeni, da bo ponudnika o njih obvestil nemudoma, ko jih bo opazil. Če se ugotovijo stvarne napake na predmetu pogodbe, sta pogodbeni stranki dolžni določiti rok za odpravo napak. Če ponudnik po obvestilu o napakah naročniku sporoči, da napake ne bo mogel odpraviti, t.j. izpolniti pogodbe ali če iz okoliščin izhaja, da je v dodatnem roku ne bo mogel izpolniti, lahko naročnik: - zahteva, da mu ponudnik izroči drugi enaki predmet naročila brez napake ali - zahteva znižanje kupnine ali - odstopi od pogodbe, poleg tega pa ima pravico, v vsakem izmed teh treh primerov tudi zahtevati povrnitev škode. POSLOVNA SKRIVNOST 18. člen Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno 29 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 skrivnost vsi podatki, do katerih bo ponudnik prišel med in po poteku pogodbe, zato se ponudnik zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih bo uporabljal v zvezi z izvedbo te pogodbe. Obveznost varovanja podatkov se nanašata na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je ponudnik naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Ponudnik sme objaviti svojo poslovno skrivnost povezano z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju naročnika. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 19. člen Ta pogodba je nična, če pri pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. V kolikor ponudnik/podizvajalec na podlagi poziva naročnika iz OBR-3 (10. točka), da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. PRENEHANJE POGODBE 20. člen Pogodba preneha veljati: - z njeno izpolnitvijo; - na temelju sporazuma; - z enostranskim odstopom iz razlogov in pogojev, ki so določeni s to pogodbo; - zaradi nastopa višje sile. Naročnik lahko na podlagi izjave odstopi od pogodbe zaradi: - neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi; - neizpolnjevanja pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju, - prenehanja poslovanja ponudnika, - začetka stečajnega postopka, - nastalih zamud pri dobavi blaga po krivdi ponudnika, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, - dobave blaga, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti, - neupoštevanja reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenega blaga, - neupoštevanja dogovorjenih cen in rokov dobave blaga. Ponudnik lahko na podlagi izjave odstopi od pogodbe: - če naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe; - če pride ponudnik v položaj, da ne more dobaviti blaga po tej pogodbi. Naročnik bo v primeru odstopa od tega sporazuma pisno obvestil ponudnika, in sicer v roku 15 dni pred nameravanim odstopom, razen v primeru iz prve, druge in tretje alineje drugega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od te pogodbe. Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena lahko katerakoli stranka pogodbe od pogodbe odstopi. V tem primeru mora stranka sporazuma, ki od njega odstopa, o tem pisno obvestiti nasprotno stranko najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom. Izjava o odstopu od pogodbe mora biti podana v pisni obliki in poslana drugi pogodbeni stranki priporočeno s povratnico. Izjava o odstopu prične učinkovito z dnem, ko jo nasprotna stranka prejme. V izjavi mora biti navedeno, na podlagi česa se od pogodbe odstopa. 30 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 21. člen Priloga in sestavni del pogodbe so: - ponudba, - razpisna in ponudbena dokumentacija, - tehnična specifikacija. 22. člen Morebitne spore, ki bi utegnili nastati pri izvrševanju te pogodbe, se stranki zavežeta reševati sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu. 23. člen Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se bodo za ostala medsebojna razmerja, ki niso posebej zajeta v tej pogodbi, smiselno uporabljala razpisna in ponudbena dokumentacija naročnika, ki sta sestavni del te pogodbe in določila OZ. 24. člen Ponudnik je s sklenitvijo te pogodbe seznanjen, da je naročnik zavezan k izpolnjevanju zakonskih in drugih zahtev v zvezi s kakovostjo dela in primernega ravnanja z okoljem in da sistem kakovosti in ravnanja z okoljem vzdržuje na ravni zahtev mednarodnega standarda ISO 9001:2000 in ISO 14001:2004. Ponudnik se zavezuje k spoštovanju tega sistema. 25. člen Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki z aneksi k tej pogodbi. 26. člen Pogodba je sklenjena v 2 (dveh) soglasnih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka od strank prejme po 1 (en) izvod. Veljati začne, ko jo podpiše zadnja od obeh pogodbenih strank. V Slovenj Gradcu, dne_______________ (kraj, datum) ______________ NAROČNIK: Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. PONUDNIK: _____________________________ _____________________________ Direktor: Jožef Dvorjak Direktor: ____________________________ (žig in podpis) Opomba: Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti v celoti, parafirati vsako stran, ter zadnjo stran pogodbe podpisati in žigosati. 31 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 V kolikor bo ponudnik pri izvedbi del sodeloval s podizvajalcem, mora v pogodbo vnesti podatke podizvajalca s katerim bo sodeloval. Vsebina, ki bo dodana v obliki novega člena k tej pogodbi, v kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci: Ponudnik bo pri izvedbi obveznosti po tej pogodbi sodeloval z naslednjimi podizvajalci: 1. podizvajalec: ______________________________________________________________________________ (naziv in naslov) ______________________________________________________________________________ davčna št., matična št., transakcijski račun 2. podizvajalec: ______________________________________________________________________________ (naziv in naslov) ______________________________________________________________________________ davčna št., matična št., transakcijski račun Podatki o vrsti blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, količini, vrednosti, kraju in roku dobave blaga so navedeni v OBR-2/4, ki je priloga in sestavni del te pogodbe. Na podlagi pooblastila ponudnika (OBR-2/5), ki je priloga in sestavni del te pogodbe, lahko naročnik na podlagi potrjenega računa plačuje obveznosti za dobavljeno blago direktno podizvajalcu. Ponudnik je dolžan svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, je priloga in sestavni del te pogodbe. Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti: svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu in podpis podizvajalca, ter bančni izpis o nakazi lu, da je temu res tako; podatke in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (OBR-2/4); pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (OBR -2/5). 32 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 OBR-7 POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB POOBLASTITELJ: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (ime oz. naziv in sedež ponudnika) ki ga zastopa: ___________________________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika pooblastitelja) POOBLAŠČA: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (ime priimek pooblaščenca) _________________________________________________________________________________, (razmerje do ponudnika oziroma naziv delovnega mesta pri pooblaščencu) - da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb; da aktivno sodeluje pri postopku odpiranju ponudb dne 2. 6. 2015 ob 10.00 uri na lokaciji Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec in poda svoje pripombe k vsebini zapisnika o odpiranju ponudb; da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo javnega naročila za dobavo predmeta naročila. Kraj in datum: Žig _____________ Podpis pooblastitelja: __________________ 33 | S t r a n Dobava kombiniranega stroja - rovokopača NMV2628/2015 OBR-8 POŠILJATELJ (ponudnik) PREJEM PONUDBE: _______________________ PO POŠTI _______________________ Datum: Ura: Zaporedna št.: _______________________ OSEBNO Ustrezno obkrožite: PONUDBA SPREMEMBA UMIK »NE ODPIRAJ! PONUDBA ZA DOBAVO KOMBINIRANEGA STROJA - ROVOKOPAČA« KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. Pameče 177A PREJEMNIK: 2380 SLOVENJ GRADEC
© Copyright 2025