1. No category

76476 Bischweier, 08.04.2015 Bearbeiter Herr Ermel
Leistungsbeschrieb und Preisangebot
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Projekt Um- und Ausbau Obstannahmehalle / Kelter
Baustelle Rauentaler Straße 13
76476 Bischweier
Bauherr
Gemeinde Bischweier
vertreten durch Bgm. Robert Wein
Bahnhofstraße 15
76476 Bischweier
Planung:
Rolf Hobaum Freier Architekt Gartenstraße 7
76476 Bischweier
Submission
18.05.2015 10.40 Uhr
im Rathaus Bischweier
08.06.2015
Vergabe
Ausführung
sofort nach Vergabe
spät. 27.KW 2015
innerh. 4 Wochen
Summe Angebot
netto
____________________ EURO
19,0 % MwSt.
____________________ EURO
brutto
____________________ EURO
Summe geprüft
netto
____________________ EURO
19,0 %MwSt.
____________________ EURO
brutto
____________________ EURO
...............................................................................................................................
Datum Stempel Unterschrift
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
1.
Seite 2
Einheitspr. €
LV: Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Baubeschreibung
Geplant ist der Ausbau der ehemaligen Obstannahmehalle und der Kelter als Dorfhaus. Abmessungen Obstannahmehalle ca. 15,00m x 15.00m
Kelter ca. 5,00 x 11,00 m
Anschrift der Baustelle: Rauentaler Straße 13 76476 Bischweier
Auszuführen sind in der Obstannahmehalle:
Teilabbruch des bestehenden Asphaltbodenbelag einschl. Entsorgung.
Restfläche Asphaltbodenbelag verbleibt als Unterbau für neue Stahlbetonbodenplatte
Herstellen der Entwässerung nach Plan.
Herstellen von 4 Einzelfundamente in Hallenmitte.
Herstellen von drei Betonaufkantungen über den bestehenden Frostschürzen
in den Schiebetorbereichen.
Herstellen einer Betonbodenplatte über den Bestands- und neuen Fundamenten
im gesamten Hallenbereich. Auszuführen sind in der Kelter:
Teilabbruch mit Schuttentsorgung des Betonboden, Teilabbruch mit Schuttentsorgung der Außenwände, Teilabbruch mit Schuttentsorgung des Betongurts, Teilabbruch mit Schuttentsorgung der Betondecke über EG. Ausbau der Stahlverglasung einsch. Entsorgung
Herstellen Aufzugschacht aus Stahlbeton einschl. der Fundamente im Gebäude,
Bodenplatte im Gebäude einbauen, Außenwände und Zwischenwand zur Abgrenzung des Treppenhauses neu aufmauern, herstellen von Stahlbetontreppenläufen dreiseitig um den Aufzugschacht.
Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes an Ort und Stelle über Zufahrts- und Lagermöglichkeiten zu informieren. Nachforderungen aus Unkenntniss der
Sachlage werden nicht anerkannt.
Gerüste, Gerüste werden bauseits gestellt als Fassadengerüst.
Notwendige Innengerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Bauwasser, wird bauseits ohne Gebühr gestellt
Baustrom, wird ohne Gebühr bauseits gestellt
Bau WC wird ohne Gebühr bauseits gestellt
Genehmigte Lagerfläche zwischen Halle und Nachbar links
Pflasterfläche ist neu und darf nicht beschädigt oder verschmutzt werden!
Die Werkpläne und Statikunterlagen können eingesehen werden im
Büro Architekt
Rolf Hobaum
Gartenstrasse 7
76476 Bischweier
Tel. 07222 / 48048
Ihr Ansprechpartner ist Herr Ermel oder Herr Hobaum.
Statische Unterlagen wurden erarbeitet vom Ingenieurbüro für Tragwerksplanung
SUS-Ingenieure GmbH
Dipl. Ing. Ralf W. Steinmetz
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 3
Einheitspr. €
***Fortsetzung*** Baubeschreibung
Pforzheimer Str. 53
76275 Ettlingen
Tel. 07243 / 542250
Ihr Ansprechpartner ist Herr Steinmetz oder Herr Kusch
Zusätzliche Arbeiten, die im Leistungsbeschrieb nicht erfaßt sind, werden nach vorheriger Rücksprache mit der Bauleitung genehmigt und nach Aufwand vergütet. Auf rechtzeitige Taglohnzettelvorlage durch den Unternehmer, gem. VOB wird besonders hingewiesen.
Die angegebenen Einheitspreise behalten ihre Gültigkeit bis zur Fertigstellung der Arbeiten. Lohn- und Materialpreiserhöhungen sind einzukalkulieren.
Vorgesehener Arbeitsbeginn: ca. 2- 3 Wochen nach Vergabe.
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 4
Einheitspr. €
Gesamtpr. €
Besondere Vertragsbedingungen
Ausführungsunterlagen (§ 3 Abs. 5 und 6 VOB/B)
Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind.
Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu prüfen.
Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B)
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.
Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewässer die durch die Arbeiten verursachten Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken.
Der Auftragnehmer hat behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Benutzung von Lagerplätzen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)
Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die notwendigen Lagerplätze gemäß § 4 Abs. 4 VOB/B unentgeltlich zur Verfügung.
Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs. 4
VOB/B)
Die Anschlussanlagen für Wasser und Energie (wie im LV beschrieben) werden bauseits kostenlos gestellt.
Baureinigung und Abfallbeseitigung
Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) und der einschlägigen gewerkespezifischen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der AN dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist samt Kündigungsandrohung nicht nach, ist der Auftraggeber zur Teilkündigung und anschließenden Selbstbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt.
Dabei werden vom Auftraggeber die tatsächlich entstandenen Kosten zugrunde gelegt.
Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden.
Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.
Weitervergabe an Nachunternehmer (§ 4 Abs. 8 VOB/B)
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 5
Einheitspr. €
***Fortsetzung*** Besondere Vertragsbedingungen
Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmers dem Auftraggeber schriftlich bekannt zu geben.
Beabsichtigt der Auftragnehmer Leistungen zu übertragen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, hat er vorher die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 8 Nr. 1, Satz 2 VOB/B einzuholen.
Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht weitervergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt.
Bei Verstößen des Auftragnehmers oder der von ihm beauftragten Nachunternehmer gegen die sich aus dem Vertrag ergebenden Bedingungen für die Beauftragung von Nachunternehmern, hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe gemäß besonders anzufertigender Urkunde zu zahlen.
Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B)
Für die Teile der Leistung, die durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden, wird die gemeinsame Feststellung auf der Baustelle über deren Zustand, ihre Vertragsmäßigkeit sowie deren Art und Umfang verlangt. Der Auftragnehmer hat die gemeinsame Feststellung rechtzeitig zu beantragen.
Vertragsstrafe (§ 11 VOB/B)
Es wird keine Vertragsstrafe vereinbart.
Verteilung der Gefahr (§ 7 VOB/B), Bauwesenversicherung
Vom Auftraggeber beigestellte Baustoffe hat der Auftragnehmer gegen Diebstahl und andere Schäden zu schützen
Der AG hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen, welche die Leistungen des Auftragnehmers mit abdeckt. Haftung (§ 10 Abs. 2 VOB/B)
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Leistungsbereich zu treffen, um Schäden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeländes und des Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht). Der Arbeitnehmer stellt den Arbeitgeber im Innenverhältnis von sämtlichen Schadensersatzansprüchen aus schuldhafter Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft verursachten Schäden an Nachbargebäuden oder -grundstücken (vgl. § 10 Abs. 2, Satz 1, Halbsatz 2 VOB/B).
Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 6
Einheitspr. €
Gesamtpr. €
***Fortsetzung*** Besondere Vertragsbedingungen
Abnahme (§ 12 VOB/B)
Die Abnahme erfolgt förmlich unter Erstellung eines von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnenden Protokolls. Die Abnahme ist innerhalb einer Frist von zwölf Werktagen nach Fertigstellungsmeldung durch den Auftragnehmer durchzuführen, wenn einer der Vertragspartner die Vornahme der Abnahme verlangt.
Wenn sich die Vertragspartner über den Abnahmetermin nicht einigen, wird dieser vom Auftraggeber unter Beachtung einer ausreichenden und § 12 Abs. 1 VOB/B beachtenden Frist festgesetzt und der Auftragnehmer hierzu geladen.
Die Abnahme kann auch in Abwesenheit des Auftragnehmers durchgeführt werden, wenn der Abnahmetermin vereinbart war oder der Auftraggeber mit genügender Frist hierzu geladen hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem Auftragnehmer dann alsbald mitzuteilen.
Die Abnahme kann wegen nicht vollständig erbrachter Leistung oder wesentlicher Mängel verweigert werden. Wird die Abnahme in dieser Weise verweigert, so hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach Leistungserbringung oder Mängelbeseitigung wiederum schriftlich die Fertigstellung mitzuteilen.
Mängelansprüche und deren Verjährung (§ 13 Abs. 1, 4 und 7
VOB/B)
Die Sachmängelhaftung bestimmt sich nach § 13 VOB/B. Als Verjährungsfrist für Mängelansprüche wird generell die Dauer von 5 Jahren, beginnend ab der Abnahme, vereinbart. Diese Dauer der Gewährleistung wird ausdrücklich auch vereinbart für wartungsrelevante Teile, selbst wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer die Wartung derselben nicht übertragen hat.
Abrechnung (§ 14 VOB/B)
Ein Aufmaß wird entsprechend ATV DIN 18299 Abschnitt 5 generell nur dann durchgeführt, wenn keine Zeichnungen vorliegen, denen die ausgeführte Leistung entspricht.
Das Aufmaß wird von den Vertragspartnern gemeinsam genommen und ist bei Einvernehmen anerkannte Berechnungsgrundlage für die Abrechnung. Beiden Vertragspartnern wird deshalb das Recht zum Bestreiten des Aufmaßergebnisses nicht genommen.
Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein.
Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.
Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Gewichte mit drei Stellen nach dem Komma zu berechnen. Geldbeträge sind auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden.
Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss oder Schlussrechnung zu bezeichnen. Die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.
Alle Rechnungen sind in 2-facher Ausfertigung und an den Auftraggeber adressiert einzureichen. Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind in 1–facher Ausfertigung den Rechnungen beizufügen.
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 7
Einheitspr. €
Gesamtpr. €
***Fortsetzung*** Besondere Vertragsbedingungen
Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer aufzuführen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.
In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.
Die Schlussrechnung ist vom Auftragnehmer in prüfbarer Form innerhalb von 12
Werktagen nach Fertigstellung vorzulegen.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung ( 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B)
Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt § 2 Abs. 6 VOB/B. Für diese sind grundsätzlich mengenbezogene Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.
Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden.
Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngrößen.
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.
Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit verbundene Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind.
Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B)
Der Anspruch auf Schlusszahlung wird innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Schlussrechnung fällig.
Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.
Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag, an dem das Geldinstitut den ausführbaren Zahlungsauftrag erhalten hat.
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 8
Einheitspr. €
Gesamtpr. €
***Fortsetzung*** Besondere Vertragsbedingungen
Die Zahlungsfrist ist gewahrt, wenn der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfristen einen Verrechnungsscheck per Post an den Auftragnehmer abgesandt hat.
Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.
Der Auftragnehmer erhält Abschlagszahlungen entsprechend dem Bruttowert der jeweils durch prüfbare, an den Auftraggeber adressierte Rechnung nachgewiesenen vertraglichen Leistungen abzüglich eines 10%igen Einbehalts.
Der Auftragnehmer gewährt dem Auftraggeber ein Skonto in Höhe von 2 % der Auftragssumme bei Zahlungen innerhalb von 10 Werktagen nach Rechnungszugang beim Auftraggeber, wobei die Gutschrift auf dem Konto des Auftragnehmers oder der Scheckeingang entscheidet.
Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)
Der Auftraggeber darf als Sicherheit für die vertragsgemäße Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme 10 % der Bruttoauftragssumme (einschl. erteilter Nachtragsaufträge) einbehalten.
Der Auftraggeber darf als Sicherheit für die vertragsgemäße Erfüllung der Sachmängelansprüche auf die Dauer von 5 Jahren zuzüglich der sich durch Hemmung oder Neubeginn ergebenden Verlängerung, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung, 3 % der Bruttoabrechnungssumme einbehalten.
Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen selbstschuldnerischen und hinterlegungsklauselfreien Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers abgelöst werden.
Änderung der Vertragspreise
Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart. Die vereinbarten Preise sind - von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergebenden Preisänderungsmöglichkeiten abgesehen - Festpreise.
Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B)
Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen verbindlich.
Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache.
Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Technische Vorbemerkungen
Allgemeines
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 9
Einheitspr. €
***Fortsetzung*** Besondere Vertragsbedingungen
gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und
Beiblätter.
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 10
Einheitspr. €
Vorbemerkungen
1. 2. 3. Vor Abgabe des Angebotes hat sich der Bieter
entsprechend an Ort und Stelle
bzw. beim Architekten zu informieren.
Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe zu klären.
Nachberechnungen wegen Unkenntnis
der Sachlage werden nicht berücksichtigt.
Beschädigungen an Bauteilen, die durch den
Auftragnehmer entstehen,
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
4. Eventuell erforderliche Gerüste werden nicht besonders vergütet, sie sind in die Einheitspreise einzurechnen.
5. Stoffe und Bauteile, die der Auftragnehmer zu
liefern und einzubauen hat, die also in das Bauwerk
eingehen, müssen ungebraucht sein.
Sie müssen für den jeweiligen Verwendungszweck
geeignet und aufeinander abgestimmt sein.
6. Stoffe und Bauteile, für die DIN-Normen bestehen, müssen
den DIN-Güte- und Maßbestimmungen entsprechen.
7. Der Auftragnehmer hat auf die örtlichen Verhältnisse hinsichtlich
Eignung für die Durchführung seiner Leistung zu achten und Bedenken gegen die vorgesehene. Art der Ausführung dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
8. Der Bieter verpflichtet sich, die im Angebot
aufgeführten Arbeiten nach dieser Beschreibung
auszuführen. Die örtlichen Verhältnisse sind bekannt.
Der Bieter bestätigt ferner, daß die Arbeiten
im vollen Umfange von ihm selbst durchgeführt
werden und die vorgenannten Liefer- und
Montagetermine eingehalten werden können.
9. Möglicher Baubeginn: ..........................
10. Arbeitstage: ...................
Grundlage für die Ausführung ist die VOB, neueste Fassung!
............................................., den .................
........................................................................
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 11
Einheitspr. €
Foto Bestandsgebäude
Animation Straßenseite
Animation Gebäude Eingangsseite
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 12
Einheitspr. €
***Fortsetzung*** Animation Gebäude Eingangsseite
Lageplan
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 13
Einheitspr. €
1.
Titel: Baustelleneinrichtung
1.1.
Baustelleneinrichtung, Standard
Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle einschl. Entfernen von Verunrei
nigung, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositio
nen erfasst sind:
- Lager- und Arbeitsplätze
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge
1,00 psch
Baustromanschluss, bauseits ohne Berechnung
Bauwasseranschluss, bauseits ohne Berechnung
Chemie-Toilette bauseits ohne Berechnung
Summe Titel 1. Baustelleneinrichtung
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 14
Einheitspr. €
2.
Titel: Abbruch (Halle)
2.1.
Asphaltbelag in der Halle ausbauen/entsorgen Randstreifen
Asphaltbelag, (bitum. Tragschicht) mit Unterbau ausbauen, in einer Breite von 50cm ausbauen, Schutt entsorgen einschl. Gebühren. Der bestehende Makadamfußboden muss sauber eingeschnitten werden am Randbereich in einer Breite von 50cm in der Halle. Die Restfläche verbleibt als Unterbau für die neue Betonbodenplatte.
Schichtdicke: ca. 20 cm davon Makadam ca.15cm stark
6,00 m3
2.2.
Asphaltbelag in der Halle ausbauen/entsorgen Einzelfundamente
Asphaltbelag, (bitum. Tragschicht) ohne Unterbau ausbauen, für die 4 neuen Einzelfundamente ausbauen, Schutt entsorgen einschl. Gebühren. Der bestehende Makadamfußboden muss sauber eingeschnitten werden Fundamente Größe 1,80 x 1,80m. Die Restfläche verbleibt als Unterbau für die neue Betonbodenplatte.
Schichtdicke: ca. 15 cm Makadam
2,00 m3
2.3.
Asphaltbelag in der Halle ausbauen/entsorgen Entwässerung
Asphaltbelag, (bitum. Tragschicht) ohne Unterbau ausbauen, für die Entwässerung ausbauen, Schutt entsorgen einschl. Gebühren. Der bestehende Makadamfußboden muss sauber beidseitig des Grabens eingeschnitten werden Entwässerungsgräben Breite ca. 50cm Die Restfläche verbleibt als Unterbau für die neue Betonbodenplatte.
Schichtdicke: ca. 15 cm Makadam
3,00 m3
Summe Titel 2. Abbruch (Halle)
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 15
Einheitspr. €
3.
Titel: Abbrucharbeiten (Kelter)
3.1.
Betonboden in der Kelter ausbauen/entsorgen
Betonboden mit Unterbau in der Kelter ausbauen, Schutt entsorgen einschl. Gebühren
Im EP enthalten der Abbruch der Abwasserrinnen, Schichtdicke: i.M. ca. 30 cm
12,00 m3
3.2.
Hindernis, bew.Beton,i.Boden,abbrechen
Hindernis aus bewehrtem Beton im Boden im Rahmen der Aushubar
beiten abbrechen, abfahren und entsorgen.
Stahlbeton Wasserbecken
Einzelgröße Hindernis : ca.1,00 x 1,40 x 0,80 m
1,20 m³
3.3.
Metallfenster, ausbauen u. ents.
Metallfenster, einschl. aller Befestigungen ausbauen und entsorgen.
Ausbauort : Kelter
20,00 m²
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
3.4.
Seite 16
Einheitspr. €
Außenwand, Ziegelstein,Glasbausteine abbrechen,28cm
Außenwand aus Glasbausteine und Ziegelsteinen beidseitig teilverfliest, abbrechen; Bauschutt entsorgen.
Wanddicke : 24 cm + beidseitig Putz/Fliesenbelag
Abbruchort : Kelter EG
18,00 m3
3.5.
Stahlbetongurt abbrechen/absägen, 30/60 cm (Kelter)
Stahlbetongurt bis auf Mauerwerkskante abbrechen und absägen; Bauschutt entsorgen.
In den Einheitspreis alle statisch evtl. erforderlichen Abstütz- und Si
cherungsmaßnahmen einkalkulieren.
Querschnitt : 30/60 cm
Abbruchort : Kelter
15,00 m
3.6.
Stahlbetonstütze abbrechen/absägen, 30/30 cm (Kelter)
Stahlbetonstütze bis auf Bodenplatte abbrechen und absägen; Bau
schutt entsorgen.
Querschnitt : 30/30 cm
Länge ca. 3,70 m
Abbruchort : Kelter
7,50 m
3.7.
Geschossdecke, aus "Syporexplatten", abbrechen, D= 20 cm (Kelter)
Geschossdecken aus Syporexdeckenplatten abbrechen, ladegerecht zerkleinern; Bauschutt entsorgen.
In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen einzukalkulieren.
Deckendicke : bis 20 cm
Abbruchort : .....
7,30 m³
3.8.
Betonboden im Außenbereich vor der Kelter ausbauen/entsorgen
Betonboden mit Unterbau ausbauen, Schutt entsorgen einschl. Gebühren
Teilbereich Kelter
Schichtdicke: ca. 30 cm
8,00 m3
Summe Titel 3. Abbrucharbeiten (Kelter)
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 17
Einheitspr. €
4.
Titel: Erdarbeiten (Halle und Kelter)
4.1.
Fundamentaushub in der Halle, Einzelf., Bkl.3-4,ents.
Boden ab ausgebauter Bitumendecke als MaschinenHandarbeit für 4 Einzelfundamente lösen und laden, einschl. Herstellen des Planums der Sohle. Aushubmaterial entsor
gen.
Fundamentgröße :1,80 x 1,80m
Aushubtiefe
: ca 0,65 m
Bodenklasse
: 3 - 4
8,50 m³
4.2.
Erdaushub, Bkl. 3-4, Maschinen- Handschachtung (Kelter)
Erdaushub im Innenbereich der Kelter in Maschinen- Handschach
tung, Aushubmaterial abfahren auf geeignete Deponie inkl. Gebühren, Bodenklasse : 3 - 4 Aushubtiefe : bis 1,20 m
22,00 m³
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
4.3.
Seite 18
Einheitspr. €
Fundamentaushub in der Kelter, Einzelf.+ Streifenf, Bkl.3-4,ents.
Boden ab ausgebautem Erdaushub als MaschinenHandarbeit für Streifenfundamente und Bodenplatte für Aufzug lösen und laden, einschl. Herstellen des Planums der Sohle. Aushubmaterial entsorgen.
Fundamentgröße :2,05 x 2,05 x 0,65m
bzw. 4,26 x 0,50 x0,50 und 1,00 x 0,50 x0,50 m
Aushubtiefe
: bis 0,65 m
Bodenklasse
: 3 - 4
4,10 m³
4.4.
Fundamentaushub im Außenbereich v. der Kelter, Streifenf Bkl.3-4,ents.
Boden ab ausgebauter Bitumendecke als MaschinenHandarbeit für 4 Einzelfundamente lösen und laden, einschl. Herstellen des Planums der Sohle. Aushubmaterial entsor
gen.
Fundamentgröße :3,68 x 0,50 und 5,65 x 0,50m
Aushubtiefe
: bis 0,80 m
Bodenklasse
: 3 - 4
3,80 m³
4.5.
Verfüllen der Abwasserschächte, innen, Lieferkies
Abwasserschächte innerhalb des Gebäudes in Handarbeit mit Liefer
kies verfüllen; Material per Hand an die Einbaustelle transportieren, lagenweise einbauen Einbauhöhe : ca. 1,25m.
Kies
: 0/32
4,00 m³
Summe Titel 4. Erdarbeiten (Halle und Kelter)
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 19
Einheitspr. €
5.
Titel: Stundensätze für zusätzlichen Abbruch
5.1.
Stundensatz Vorarbeiter,
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Vorarbeiter
10,00 h
5.2.
Stundensatz Facharbeiter,
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Facharbeiter
20,00 h
5.3.
Stundensatz Helfer,
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Helfer
20,00 h
5.4.
Bauschutt - Abbruchabfälle entsorgen,
Bau- und Abbruchabfälle, einschl. gemischter Abfälle, - nicht kontaminiert- transportieren und auf zugelassener Deponie/Bo
denaufarbeitungsanlage entsorgen.
Abrechnung erfolgt nach Wägebescheinigung.
Transportentfernung
: bis 20 km
Abfallschlüssel EAK/EWC : 170107
10,00 t
Summe Titel 5. Stundensätze für zusätzlichen Abbruch
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 20
Einheitspr. €
6.
Titel: Abwasserkanalarbeiten (Halle)
6.1.
Rohrgrabenaushub m.Verf.,Bkl.3-4,b.0,70m neue Leitungen
Rohrgrabenaushub einschl. Verfüllung mit seitlich gelagertem Aushubmaterial.Rohrleitungszone mit steinfreiem Material auffüllen. Verfüllung schichtenweise verdichten.
In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zusätzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle und Arbeitsräume für Rohrverbindungen einzurechnen.
Grabenbreite
: ca.50cm
Bodenklasse
: 3 - 4
Rohrgrabentiefe
: bis 0,70 m
20,00 m³
6.2.
KG-Rohrleitung, PVC-U, DN 100
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Rohrleitung aus Polyvinylchloridhart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung. Alle Öffnungen wäh
rend der Bauzeit dicht verschließen.
Durchmesser : DN 100 / 110 mm
13,00 m
6.3.
KG-Rohrleitung, PVC-U, DN 125
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Rohrleitung aus Polyvinylchloridhart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung. Alle Öffnungen wäh
rend der Bauzeit dicht verschließen.
Durchmesser : DN 125 / 125 mm
15,00 m
6.4.
KG-Rohrleitung, PVC-U, DN 150
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Rohrleitung aus Polyvinylchloridhart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung. Alle Öffnungen wäh
rend der Bauzeit dicht verschließen.
Durchmesser : DN 150 / 160 mm
22,00 m
6.5.
KG-Übergang, PVC-U, DN 150/125
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Übergang aus Polyvinylchloridhart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung. Alle Öffnungen wäh
rend der Bauzeit dicht verschließen.
Durchmesser : DN 150/125 oder 160/125 mm
2,00 St
6.6.
KG-Abzweig, PVC-U, 15-87°, DN 150/100
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Abzweig aus Polyvinylchloridhart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung. Alle Öffnungen wäh
rend der Bauzeit dicht verschließen.
Winkel
: 15 bis 87 Grad
Durchmesser : DN 150 / 160 mm
Abgang
: DN 100 / 110 mm
5,00 St
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 21
Einheitspr. €
6.7.
KG-Abzweig, PVC-U, 15-87°, DN 150/125
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Abzweig aus Polyvinylchloridhart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung. Alle Öffnungen wäh
rend der Bauzeit dicht verschließen.
Winkel
: 15 bis 87 Grad
Durchmesser : DN 150 / 160 mm
Abgang
: DN 125 / 125 mm
6,00 St
6.8.
KG-Abzweig, PVC-U, 15-87°, DN 150
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Abzweig aus Polyvinylchloridhart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung. Alle Öffnungen wäh
rend der Bauzeit dicht verschließen.
Winkel
: 15 bis 87 Grad
Durchmesser : DN 150 / 160 mm
Abgang
: DN 150 / 160 mm
1,00 St
6.9.
KG-Bogen, PVC-U, 15-87°, DN 100
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Bogen aus Polyvinylchlorid-hart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung. Alle Öffnungen während der Bauzeit dicht verschließen.
Winkel
: 15 bis 87 Grad
Durchmesser : DN 100 / 110 mm
28,00 St
6.10.
KG-Bogen, PVC-U, 15-87°, DN 125
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Bogen aus Polyvinylchlorid-hart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung. Alle Öffnungen während der Bauzeit dicht verschließen.
Winkel
: 15 bis 87 Grad
Durchmesser : DN 125 / 125 mm
10,00 St
6.11.
KG-Bogen, PVC-U, 15-87°, DN 150
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Bogen aus Polyvinylchlorid-hart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung. Alle Öffnungen während der Bauzeit dicht verschließen.
Winkel
: 15 bis 87 Grad
Durchmesser : DN 150 / 160 mm
2,00 St
6.12.
KG-Passstück, PVC-U, DN 100
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Passstück aus Polyvinylchloridhart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung. Alle Öffnungen wäh
rend der Bauzeit dicht verschließen.
Durchmesser : DN 100 / 110 mm
5,00 St
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
6.13.
Seite 22
Einheitspr. €
KG-Passstück, PVC-U, DN 125
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Passstück aus Polyvinylchloridhart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung. Alle Öffnungen wäh
rend der Bauzeit dicht verschließen.
Durchmesser : DN 125 / 125 mm
3,00 St
6.14.
KG-Passstück, PVC-U, DN 150
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Passstück aus Polyvinylchloridhart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung. Alle Öffnungen wäh
rend der Bauzeit dicht verschließen.
Durchmesser : DN 150 / 160 mm
2,00 St
6.15.
KG-Muffenstopfen, PVC-U, DN 100
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Muffenstopfen aus Polyvinylchlo
rid-hart (PVC-U) mit Dichtung. Alle Öffnungen während der Bauzeit dicht verschließen.
Durchmesser : DN 100 / 110 mm
14,00 St
Summe Titel 6. Abwasserkanalarbeiten (Halle)
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 23
Einheitspr. €
7.
Titel: Beton- Stahlbetonarbeiten (Halle und Kelter)
7.1.
Bodeneinbau, Schichten, Kies-Sand, 15 cm (Halle, Kelter, Anbau)
Boden in Baugrube schichtenweise einbauen und verdichten, in Reihenfolge des Schichtenverzeichnisses, mit Liefermaterial, Ar
beiten von Hand.
Tiefe Baugrube
: 30cm
Verdichtungsgrad DPr : 0,95
Schichtdicke
: 15 cm
Einbaumaterial : Kies-Sand-Gemisch (GI nach DIN 18196)
41,00 m²
7.2.
Hinterfüllung Bauwerke, Lieferkies (Kelter)
Hinterfüllung von Bauwerken (Fundamente und Kellerwände) mit Lieferkies, Material einbauen und lagenweise verdichten. Die Ar
beiten sind nach Angaben der Bauleitung gemäß dem Baufortschritt durchzuführen.
Tiefe Baugrube
: 1,30m
Material
: Lieferkies
Körnung
: 0/32 mm
16,00 m³
7.3.
Sauberkeitsschicht in der Halle C 8/10, bis 5 cm
Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton unter Gründungs
bauteilen aller Art (Einzelfundamente und Bodenplatten).
Betongüte :C 8/10
Dicke
: bis 5 cm
13,00 m2
7.4.
Sauberkeitsschicht in der Kelter C 8/10, bis 5 cm
Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton unter Gründungs
bauteilen aller Art (Einzelfundamente und Bodenplatten).
Betongüte :C 8/10
Dicke
: bis 5 cm
36,00 m2
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
7.5.
Seite 24
Einheitspr. €
Trennlage, PE-Folie 0,5 mm (Halle)
Trennlage auf verdichtete Kiesfilterschicht, mit PE-Folie; Stöße überlappt.
Foliendicke
: 0,5 mm
Stoßüberlappung :15 cm
215,00 m2
7.6.
Trennlage, PE-Folie 0,5 mm (Kelter)
Trennlage auf verdichtete Kiesfilterschicht, mit PE-Folie; Stöße überlappt.
Foliendicke
: 0,5 mm
Stoßüberlappung :15 cm
36,00 m2
7.7.
Fundamente C 20/25, Stb, gegen Erdreich in der (Halle)
Fundamente aus Stahlbeton, als Einzelfundamente, auf Sau
berkeitsschicht gegen Erdreich betonieren; Bewehrung in ge
sonderter Position.
Bauteil
: 4 Einzelfundamente.
Betongüte
: C 20/25
Fundamentgröße
: 1,80 x 1,80 x 0,70m.
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 25
Einheitspr. €
***Fortsetzung*** 7.7. Fundamente C 20/25, Stb, gegen Erdreich in der (Halle)
9,80 m3
7.8.
Fundamente C 20/25, Stb, gegen Erdreich (Kelter)
Fundamente aus Stahlbeton, als Streifenfundamente, in verschiede
nen Querschnitten auf Sauberkeitsschicht gegen Erdreich betonie
ren; Bewehrung in gesonderter Position.
Bauteil
: Trennwände und Platte Fahrstuhl
Betongüte
: C 20/25
1,10 m³
7.9.
Fundamentplatte C 20/25, Stb,wu, gegen Erdreich d=35cm (Aufzug Kelter)
Fundamentplatte aus Stahlbeton, als wasserundurchlässiger Beton, auf verdichteten Kiesunterbau, Trennlage oder Sauberkeitsschicht; gegen Erdreich
Bewehrung sowie notwendige Fugenbänder in gesonderter Position.
Betongüte
: C 20/25, wu
Plattendicke
: 35 cm
Plattengröße : 2,05 x 2,05 m
1,50 m3
7.10.
Fundamente C 20/25, Stb, gegen Erdreich im Außenbereich v. der Kelter
Fundamente aus Stahlbeton, als Einzelfundamente, auf Sau
berkeitsschicht gegen Erdreich betonieren; Bewehrung in ge
sonderter Position.
Bauteil
: 4 Einzelfundamente.
Betongüte
: C 20/25
Fundamentgröße
: 1,80 x 1,80 x 0,70m.
4,80 m3
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
7.11.
Seite 26
Einheitspr. €
Streifenfundamente C 20/25, Stahlbeton mit Schalung (Kelter)
Streifenfundamente aus Stahlbeton, auf Sauberkeitsschicht betoniert, beidseitig geschalt; einschl. Schalung.
Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte
Expositionsklassen
Abmessung
: C 20/25
: XC2
: .....
2,90 m³
7.12.
Betonwandsockel aufbetonieren,C 20/25,
Betonwand als Sockel mit Anschlusseisen, auf die bestehnde Frostschürze aufbetonieren mit zweiseitiger Schalung. Beweh
rung in gesonderter Position.
Betongüte
: C 20/25, Breite
: 15 cm
Höhe
: 35 cm
Länge
: 4,70m
Bereich: Duchgänge bei Schiebetüren 3 Stück
0,75 m3
7.13.
Bodenplatte C 25/30, Stb in der Halle
Bodenplatte aus Stahlbeton auf verdichteten Kiesunterbau, Trennlage oder Sauberkeitsschicht, Oberfläche abgezogen, Ausführung eben Schalung nicht erforderlich, da umlaufend Betonaufkantung vorhanden. Bewehrung in gesonderter Posi
tion.
Betongüte
Plattendicke
: C 25/30
: 20cm
213,99 m2
7.14.
Zulage zu Bodenplatte C 25/30, Stb Randverstärkung
Bodenplatte aus Stahlbeton am Rand umlaufend 50cm breit auf verdichteten Kiesunterbau um 20 cm verstärken als Zulage zur Bodenplatte, Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte
Rand Plattendicke
: C 25/30
: 20cm
29,00 m2
7.15.
Bodenplatte C 20/25, Stb, d=15 cm (Kelter)
Bodenplatte aus Stahlbeton auf verdichteten Kiesunterbau, Trenn
lage oder Sauberkeitsschicht, Oberfläche abgezogen, Ausführung eben keine Schalung erforderlich.
Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte
: C 20/25
Plattendicke
Bereich Kelter
: 15 cm
32,00 m²
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
7.16.
Seite 27
Einheitspr. €
Bodenplatte C 20/25, Stb, d=20 cm (Außenbereich v.d.Kelter)
Bodenplatte aus Stahlbeton auf verdichteten Kiesunterbau, Trenn
lage oder Sauberkeitsschicht, Oberfläche abgezogen, Ausführung er mit Gefälle bis 1,5 %; einschl zweiseitiger Schalung.
Bewehrung in gesonderter Position.
Gefälle
: 1,0%
Betongüte
: C 20/25
Plattendicke
: 20 cm
25,00 m²
7.17.
Trennfuge, Mineralwolleplatten, d=20 als Zulage zur Bodenplatte
Mineralwolleplatten als Trennfuge umlaufend um Bodenplatte zu bestehender Betonaufkantung einlegen und befestigen; Platten dicht gestoßen.
WLG
: 035
Baustoffklasse : A
Brandverhalten
DIN EN 13501 : A1
Dämmstoffdicke :20 mm
Höhe der Trennplatten : 25cm
15,00 m2
7.18.
Trennfuge, Mineralwolleplatten, d=20 als Zulage (Kelter)
Mineralwolleplatten als Trennfuge umlaufend um Bodenplatte zu bestehender Betonaufkantung einlegen und befestigen; Platten dicht gestoßen.
WLG
: 035
Baustoffklasse : A
Brandverhalten
DIN EN 13501 : A1
Dämmstoffdicke :20 mm
Höhe der Trennplatten : 25cm
5,00 m2
7.19.
Fundamenterder, Bandstahl, 30/3,5mm (Halle)
Fundamenterder, einschl. allem Zubehör, in Fundament- und Bodenplattenschalung bzw. auf Fundamentsohle verlegen, inkl. Verbindung mit Bewehrung.
Der Bandstahl ist allseitig mind. 5 cm mit Beton zu umschließen. Im Bereich von Fugen ist der Bandstahl auf eine Länge von 300 mm gegen Durchrosten zu schützen. Verle
gung und Lage der Anschlussfahnen nach Angaben eines Fachingenieurs.
Material
: Bandstahl, feuerverzinkt
Querschnitt :
30/3,5 mm
55,00 m
7.20.
Ausleitungen, Rundstahl, 10 mm
Ausleitungen des Fundamenterders mit Rundstahl, feuerver
zinkt und kunststoffummantelt, als Anschlussfahne für die Auf
zugs-, Elektro- und Blitzschutzanlagen, inkl. dem erfor
derlichen Zubehör.
Durchmesser : 10 mm
7,50 m
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 28
Einheitspr. €
7.21.
Füllbeton, C 8/10, innen Grube der Waage auffüllen (Halle)
Füllbeton, unbewehrt, innerhalb von Gebäuden, für Auffüllung der Grube der bestehenden Waage, ohne Schalung, Oberflä
che eben.
Beton
: C 8/10 Dicke
: ca.20cm.
Abmessungen :2,52 x 2,08m.
Einbauort
: Grube der Waage
1,83 m3
7.22.
Rampenplatte C 25/30, für Werksteinbelag (vor Kelter)
Rampenplatte aus Stahlbeton auf verdichteten Untergrund; Oberfläche abgezogen und mit Besenstrich als Haftgrund für Werksteinbelag; Schalung und Bewehrung in gesonderter Po
sition.
Betongüte
: C 25/30
Expositionsklassen : XC4
Plattendicke
: 0 - 15 cm im Mittel ca. 8cm
Oberfläche im Gefälle verlegt Bereich Zugang zu Halle Außenbereich
10,00 m2
7.23.
Aufzugsschachtwände C20/25,Stb,d=20cm (Kelter)
Aufzugsschachtwände aus Stahlbeton über alle Geschosse beidseitig geschalt mit regelmäßig sichtbaren Schalungsstößen und gefasten Kanten, inkl. Türöffnungen und sonstiger Aussparungen gem. Einbauplan.
Betonwarzen und Grate abschleifen. Bewehrung in gesonderter Posi
tion.
Schachthöhe
: 8,65 m
Betongüte
: C 20/25
Wanddicke
: 20 cm
aufgemessen wird die Außenabwicklung des Schachtes, Öffnungen werden übermessen.
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 29
Einheitspr. €
***Fortsetzung*** 7.23. Aufzugsschachtwände C20/25,Stb,d=20cm (Kelter)
71,00 m²
7.24.
Zulage für Sichtschalung Aufzugschacht außen, bis 3,00 m
Schalung der Aufzugsschachtwand aus Stahlbeton, Schalung außen senkrecht angeordnet mit geordneten Stößen, Betonfläche möglichst absatzfrei. Erforderliche Schalungsabfangungen sind im Preis enthalten.
Schalung außen : glatt, als Sichtschalung
Höhe
Gesamthöhe
: bis 3,30 m : bis 6,30 m
45,00 m²
7.25.
Stütze C 20/25, Stb, rund, glatt, D=20 (Kelter)
Stütze aus Stahlbeton mit rundem Querschnitt, Oberfläche glatt. einschl. Schalung.
Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte
Durchmesser
Höhe/Länge : C 20/25
: 20 cm
: 2,57m
2,57 m
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
7.26.
Seite 30
Einheitspr. €
Decke ü. EG, C 20/25, Stb, d=20 cm (Kelter)
Decken aus Stahlbeton als Geschossdecke. Oberfläche eben abgezo
gen und rau abgerieben. einschl. Schalung.
Bewehrung in gesonderten Positionen.
Betongüte
: C 20/25
Deckendicke
: 20 cm
Trppenhaus Kelter ü. EG
12,00 m²
7.27.
Unterzüge C 20/25, Stb, glatt, 24/33 (Kelter)
Unterzüge aus Stahlbeton, Oberfläche glatt, mit gefasten Kanten. Be
tonwarzen und Grate abgeschliffen. einschl. Schalung.
Bewehrung in gesonderten Positionen.
Betongüte
Querschnitt
Länge EG : C 20/25
: 24/33 cm
: ca.4,05m
4,05 m
7.28.
Unterzüge C 20/25, Stb, glatt, 24/24 (Kelter)
Unterzüge aus Stahlbeton, Oberfläche glatt, mit gefasten Kanten. Be
tonwarzen und Grate abgeschliffen. einschl.Schalung.
Bewehrung in gesonderten Positionen.
Betongüte
Querschnitt
Länge OG : C 20/25
: 24/24 cm
: ca.4,05m + 2,45m
6,50 m
7.29.
Ringanker C 20/30, 24/24, m. Dämmung (Kelter)
Ringanker aus Stahlbeton, einschl. Schalung mit 6cm Außen
dämmung Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte
: C 20/25
Querschnitt
: 24/30 cm
6,60 m
7.30.
Ringanker C 20/25,24/24,schräg, m.Dämmung (Kelter)
Ringanker aus Stahlbeton über Giebel- bzw. Trennwänden, in der Dachneigung liegend, inkl. Schalung und 6cm Dämmung
Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte
: C 20/25
Querschnitt b/h
: 24/30 cm
Neigung
: 27°
10,10 m
7.31.
Treppen C 20/25, Stb, gerade, d=18 cm (Kelter)
Treppenlauf, gerade, aus Stahlbeton mit aufbetonierten Keilstufen für Belag auf Tritt- und Setzstufen; Laufuntersicht mit glatter Oberfläche, mit gefasten Kanten, Betonwarzen und Grate abgeschliffen; einschl. Schalung
Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte
: C 20/25
Steigungsverhältnis
: 0,176x0,293
Laufbreite
: 1,20m
Plattendicke
: 18 cm
3 Läufe je ca. 2,45 x 1,20
aufgemessen wird die Fläche der Untersicht
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 31
Einheitspr. €
***Fortsetzung*** 7.31. Treppen C 20/25, Stb, gerade, d=18 cm (Kelter)
8,90 m²
7.32.
Podeste C 20/25, Stb, Sichtbeton, d=20 (Kelter)
Podeste aus Stahlbeton; alle sichtbaren Teile in Sichtbeton, mit regel
mäßig sichtbaren Schalungsstößen und gefasten Kanten.
einschl. Schalung.
Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte
Plattendicke
: C 20/25
: 20 cm
2 Treppenpodeste ca. 1,20 x 1,50 m
4,00 m²
7.33.
Beton Fertigteilschacht 100/800/100 cm
Stahlbeton-Fertigteilschacht, mit dreiseitiger Wandung im Bereich der vorhandenen Frostschürze in vorhandene Grube liefern und einbauen.
Betongüte
: C 20/25, Abmessung
: 100/80/100 cm lichte Weiten
Einbauort siehe beigelegtes Foto
1,00 St
Summe Titel 7. Beton- Stahlbetonarbeiten (Halle und Kelter)
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
8.
8.1.
Seite 32
Einheitspr. €
Titel: Maurerarbeiten (Kelter)
Abdichtung in Wand, G200DD, d= 0,30
Abdichtung in Mauerwerkswänden gegen aufsteigende Feuchtigkeit mit Bitumenbahnen, einlagig, lose zwischen Mörtelschichten verlegt, mit mind. 10 cm Stoßüberlappung.
Abdichtungstyp : MSB
Abdichtung
: G 200 DD
Wanddicke
: 0,30 cm
12,00 m
8.2.
Porenbeton-AW, PP 2-0,35; 0,09 W, d=30
Porenbetonstein-Mauerwerk der Außenwand, Stoßfugen mit doppelt Nut und Feder.
Steinart
: PP 2 - 0,35, Planstein
Wärmeleitfähigkeit : 0,09 W/mK
Mörtelgruppe
: DM (DIN V 18580)
Mörtelklasse
: M 10 (EN 998-2)
Grundwert Spannung : sigma 0 = 0,6 MN/m²
Wanddicke
: 30,0 cm
100,00 m²
8.3.
Porenbeton-Innenwand, PP 2-0,4, d=24
Porenbeton-Mauerwerk der Innenwand, mit glatter Stoßfuge.
Steinart
: PP 2 - 0,40, Planstein
Mörtelgruppe
: DM (DIN V 18580)
Mörtelklasse
: M 10 (EN 998-2)
Grundwert Spannung : sigma 0 = 0,6 MN/m²
Wanddicke
: 24,0 cm
Angeb. Fabrikat
: .....
15,00 m²
Summe Titel 8. Maurerarbeiten (Kelter)
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 33
Einheitspr. €
9.
Titel: Bewehrung (Halle und Kelter)
9.1.
Betonstabstahl und Matten
Betonstabstahl B 500 B, in verschiedenen Durchmessern und Längen sowie Betonstahlmatten B 500 B, als Lagermatten für Bauteile aus Ortbeton.
Abgerechnet wird nach den Stahllisten des Statikers.
10,00 t
Summe Titel 9. Bewehrung (Halle und Kelter)
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Pos.Nr.
Seite 34
Einheitspr. €
10.
Titel: Stundensätze
10.1.
Stundensatz Vorarbeiter,
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Vorarbeiter
20,00 h
10.2.
Stundensatz Facharbeiter,
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Facharbeiter
40,00 h
10.3.
Stundensatz Helfer,
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Helfer
40,00 h
Summe Titel 10. Stundensätze
Summe LV 1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Gesamtpr. €
08.04.2015
Planung: Rolf Hobaum Dipl.Ing.fh Freier Architekt, Gartenstraße 7, 76
Projekt: 2014.Bi DO 3 Dorfhaus- Bischweier - Umbau- Ausbau 2015
Bauherr: Gemeindeverwaltung Bischweier,
Lv:
1. Rohbau, Abbruch-, Erd-, Kanal und Betonarbeiten
Seite 35
Zusammenfassung
Titel 1. Baustelleneinrichtung
€
Titel 2. Abbruch (Halle)
€
Titel 3. Abbrucharbeiten (Kelter)
€
Titel 4. Erdarbeiten (Halle und Kelter)
€
Titel 5. Stundensätze für zusätzlichen Abbruch
€
Titel 6. Abwasserkanalarbeiten (Halle)
€
Titel 7. Beton- Stahlbetonarbeiten (Halle und Kelter)
€
Titel 8. Maurerarbeiten (Kelter)
€
Titel 9. Bewehrung (Halle und Kelter)
€
Titel 10. Stundensätze
€
Gesamt netto
€
zzgl. 19,0 % MwSt
€
Gesamt brutto
€
Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift
Im Auftragsfall gewähren wir ........... % Rabatt............%Skonto.
Wir bitten, die obengenannte Gesamtsumme auf das Deckblatt zu übertragen.