1 1 2231 (Travaux de construction) Bâtiment : 4567819ABC6DEFB8B581 Nom du projet : 85AE61AE877818F1F778F181 A6E78AA8F11F811 Numéro du projet : 23B2B32 1 Numéro de projet du professionnel : !B3"B"#$1 Version 2014-2015 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 4671, rue Principale Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 Téléphone : (450) 758-3500 Télécopieur : (450) 889-3188 Émis pour 9%& 99%' le 31(E123" 1 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1 1 1 Début de l’appel d’offres : 19 mai 2015 Visite des lieux : 28 mai 2015 de 10h00 à 11h00 Ouverture des soumissions : 9 juin 2015 à 14h30 Début des travaux : 25 juin 2015 Fin des travaux : 23 août 2015 Page 3 de 29 1 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1 1 N° de section Titre de la section Nombre de pages LISTE DES SECTIONS DU DEVIS D’ARCHITECTURE 223 22E1 221 221 1 1 1 4567891A8B1C659D8B B9C7B151B7BB75798B1 4A77B1D958B1 4A77B1597C798B1 8 7B18C67!81 #881#1$591A%57581 EF 5D8B1 15D8B1 315D8B1 15D8B "15D8B1 315D8B1 LISTE DES PLANS D’ARCHITECTURE #3 #E1 #1 #1 #1 $859!8B&1D8A8 771 ' 851 (5)A19)C671 * 57B1 315D81 315D81 315D81 315D81 315D8 LISTE DES SECTIONS DU DEVIS DE MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ Cahier des charges mécanique 151 pages LISTE DES PLANS DE MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ +13,E1 +1E,E1 1 ./231 ./2E1 ./21 ./21 ./21 *8C97C71 '-981A815D8B1 *8C97C71A8 7B18C97!81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0D8A81815-851A8B155987B1 1 9575D81B575798181 81 1 1 7B97-71A%8515-8181C65))5D81 18757121C9381 1 1 57B1A81-897811 1 1 1 1 1 1 1 1 315D81 315D81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 315D81 315D81 315D81 315D81 315D81 Page 5 de 29 1 1 1 4)*+%'1!+)CC)1,)919!CC)91,)1+%C)++)911-!9)11 &1981A14D81/14/55C!8B DONNEUR D’OUVRAGE : COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES 4671, rue Principale Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 65978175997BB&14659D81A81988 Service des ressources matérielles Téléphone : 92:1;/221B81EE 1 ARCHITECTE : $01<$#1+01'4= 3222&1981059881 457/585/A8/.56519>-8C:15261E42 $7C659A10=1<95 8&159C678C8 Téléphone : 92:1"/F2 INGÉNIEURS EN MÉCANIQUE-ÉLECTRICITÉ : ?4(1455A51C= 3&1981457/(51 578819>-8C:15"+1< #6@1$5856&17D=1 4659D1A81988181C57!8 Téléphone : 92:1;"/2"3; INGÉNIEURS EN STRUCTURE : Les Consultants El-Tabah et Swaminadhan 83, boul. Sainte-Anne Joliette (Québec) J6E 4Y9 Nayef El-Tabah, ing. Téléphone : (450) 759-1213 Avis public est, par la présente, donnée que la Commission scolaire des Samares, ci-après appelé le DONNEUR D’OUVRAGE, désire obtenir des soumissions sous enveloppe scellée pour retenir les services d’un Entrepreneur en vue des travaux de Réfection partielle des salles de toilettes1,1(65B81 au &1 981A14D81A14/55C!8B=1 INFORMATIONS À compter du 3F1 571 E23, toute personne ou toute société pourra se procurer les documents d’appel d’offres, les plans, devis et autres documents pertinents au projet sur le site électronique « Système électronique d’appel d’offres » (SÉAO), https://www.seao.ca/index.aspx. Vous trouverez la liste de tarification sur la rubrique « Service à la clientèle ». Page 7 de 29 1 1 CLÔTURE, RÉCEPTION ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS Les soumissions, au total de trois (3), l’original et deux (2) copies, placées dans une enveloppe cachetée et portant la mention « Soumission pour « Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II» seront reçues en personne au 4671, rue Principale à Saint-Félix-de-Valois, Québec, le F1 871 E23 jusqu’à 362, heure en vigueur localement, pour être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour, à la même heure. Toute soumission reçue postérieurement sera automatiquement rejetée. ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL Le présent appel d’offres est soumis aux accords intergouvernementaux suivants : Accord sur le commerce intérieur (ACI) et ouvert à tous les fournisseurs du Canada (250 000 $ et plus). RÉUNION D’INFORMATION ET/OU VISITE DES LIEUX Une réunion d'information, incluant une visite des lieux , est prévue le E1571E23 de 326221A1 33622. Les soumissionnaires doivent se présenter à BC8151&1981A14D81A14/55C!8B=. CB1 8B1 B7BB75798B&1 8989889B1 81 BB/9575B1 B891 CB7A9B1 C81 5@51 7B71 8B1 78=1 #C81 9C5571 91 5!81 A81 C57BB5C81 A8B1 781 81 9951 D981 B7B81715CC88= La Commission scolaire ne s’engage pas à accepter l’une ou l’autre des soumissions reçues, et ce, notamment lorsqu’elle constate que les prix sont disproportionnés ou au-delà de son estimation. Cet appel d’offres représente un abrégé des textes officiels dans les documents remis aux soumissionnaires. Donné à Saint-Félix-de-Valois, ce 12e jour de 571de l’an 201= Annie Fournier Service des ressources matérielles Commission scolaire des Samares Saint-Félix-de-Valois Page 8 de 29 1 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1 1 +!.C)1,)91 !+/)91 1 1 1 1 1 1 12314526789A7B9C84D4EF991 65A7F9A7B9A2E75CB9A479A87B991 4D6B9E629A479A87B991 6BC79A7B965C78D7545CB991 D75C64C659A7B92CB991 6BC79A7B94AA75A4991 87ED79A79E46624C6597C9BC4CEC9E86A6E799 1 86F9E56C4687B99 1 86F9B1481B97F2EB9A7949BE6BB6599 1 86F9B1481B9652EB9!949BE6BB6599 1 Page 9 de 29 1 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 !8081D11688D181F6D(EFFE61 1 PROPRIÉTAIRE Commission scolaire des Samares 4671, rue Principale Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 Karine Harrisson, Chargée A81988 (450) 758-35001B81EE Téléphone : Télécopieur : 450 889-3188 65978=65997BBECBB5598B=!C=C5 Courriel : ARCHITECTE RL GRAVEL INC. 1000, rue Laurette1 457/585/A8/.56519>-8C:15261E42 Richard L. Gravel, architecte Téléphone : (450) 886-9530 92:1"/F;3 Télécopieur : 7)E9D95 8=C Courriel : INGÉNIEUR – MECANIQUE-ÉLECTRICITÉ WSP CANADA INC. 138, rue Saint-Paul1 578819>-8C:15"+1< Anthony Rajnath, ing. Chargé1A81988181C57!8 Téléphone : (450) 756-0617 92:1;/" Télécopieur : 56@=95856EFBD9=C Courriel : INGÉNIEUR – STRUCTURE Error! Reference source not found.Les Consultant El-Tabah Swaminadhan enr. 83, boul. Sainte-Anne, Joliette Nayef EL-Tabah, ing. Error! Reference source not found. Téléphone : (450) 759-1213 92:1;F/"EF Télécopieur : BF575A65E7C85B=C Courriel : AUTRES NOM DE LA FIRME Adresse de la firme (n° civique, rue, ville, province et code postal) Nom du responsable de la firme Téléphone : Cliquez ici pour taper le numéro de téléphone Cliquez ici pour taper le numéro de télécopieur Télécopieur : Courriel : Cliquez ici pour taper l’adresse courriel Page 11 de 29 1 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-25831 !8081D11688D181F6D(EFFE61 1 1 La présente annexe doit être signée et jointe au bordereau de soumission. Il est interdit d’annoter de quelque façon que ce soit cette annexe, dans le but entre autres, de modifier la nature des travaux ou des prix indiqués. Le fait d’annoter ou de ne pas signer ou de ne pas joindre cette annexe peut entraîner le rejet de la soumission. Item 1. CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1 Conditions générales Nom du sous-traitant 11111 Prix Sous-totaux 111 11111 2. AMÉNAGEMENT DU SITE 2.1 111111 2.2 111111 2.3 111111 2.4 111111 2.5 111111 2.6 111111 2.7 111111 2.8 111111 111111 3. STRUCTURE/BÂTIMENT 3.1 111111 3.2 111111 3.3 111111 3.4 111111 3.5 111111 3.6 111111 3.7 111111 111111 1 111 111111 111 111111 111 111111 111 111111 111 111111 111 111111 111 111111 111 111111 111 111111 111 111111 111 111111 111 111111 111 111111 111 111111 111 111111 111 111111 111 Page 13 de 29 1 $ 11111 $ 11111 $ École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 FORMULE DE SOUMISSION 1 Item Nom du sous-traitant Prix Sous-totaux 4. ARCHITECTURE 4.1 Frais généreux / exigences générales1 111111 111 4.2 Démolition et aménagement1 111111 111 4.3 Charpenterie et menuiserie1 111111 111 4.4 Isolation et étanchéité1 111111 111 4.5 Portes et quincaillerie1 111111 111 4.6 Finition peinture1 111111 111 4.7 Produits spéciaux1 111111 111 4.8 Équipement1 111111 111 4.9 AMIANTE1 111111 111 4.10 111111 111111 111 4.11 111111 111111 111 4.12 111111 111111 111 111111 111111 111 5. PLOMBERIE 5.1 Plomberie1 111111 111 5.2 Régulation automatique 111111 111 5.3 111111 111111 111 5.4 111111 111111 111 5.5 111111 111111 111 5.6 111111 111111 111 5.7 111111 111111 111 5.8 111111 111111 111 5.9 111111 111111 111 5.10 111111 111111 111 5.11 111111 111111 111 111111 111111 111 1 Page 14 de 29 1 11111 $ 11111 $ École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 FORMULE DE SOUMISSION 1 1 6. ÉLECTRICITÉ 6.1 Démantèlement1 111111 111 6.2 Distribution électrique1 111111 111 6.3 Éclairage intérieur1 111111 111 6.4 Services1 111111 111 6.5 111111 111111 111 6.6 111111 111111 111 6.7 111111 111111 111 6.8 111111 111111 111 6.9 111111 111111 111 6.10 111111 111111 111 6.11 111111 111111 111 6.12 111111 111111 111 111111 111111 111 7. VENTILATION/CLIMATISATION 7.1 Ventilation1 111111 111 7.2 111111 111111 111 7.3 111111 111111 111 7.4 111111 111111 111 7.5 111111 111111 111 7.6 111111 111111 111 7.7 111111 111111 111 7.8 111111 111111 111 7.9 111111 111111 111 7.10 111111 111111 111 7.11 111111 111111 111 7.12 111111 111111 111 111111 111111 111 1 Page 15 de 29 1 11111 $ 11111 $ École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 FORMULE DE SOUMISSION 1 1 8. CALORIFUGEAGE 8.1 111111 111111 111 8.2 111111 111111 111 8.3 111111 111111 111 111111 111111 111 9. PROTECTION INCENDIE 9.1 Alarme incendie1 111111 111 9.2 111111 111111 111 111111 111111 111 10. AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 10.1 111111 111111 111 10.2 111111 111111 111 10.3 111111 111111 111 10.4 111111 111111 111 10.5 111111 111111 111 111111 111111 111 11. DIVERS 11.1 111111 111111 111 11.2 111111 111111 111 11.3 111111 111111 111 11.4 111111 111111 111 111111 111111 111 1 Page 16 de 29 1 11111 $ 11111 $ 11111 $ 11111 $ École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 FORMULE DE SOUMISSION 1 12. AUTRES 12.1 Provision pour demandes du client au chantier1 111111 12.2 111111 111111 111 12.3 111111 111111 111 12.4 111111 111111 111 111111 111 11111 111 111111 13. ADMINISTRATION 13.1 Administration 5 000,00$1 $ $ 14. PROFITS 14.1 Profits1 111 MONTANT DE LA SOUMISSION AVANT TAXES 11111 $ MONTANT DE LA SOUMISSION AVANT TAXES (à inscrire au bordereau de soumission – annexe 2) Date Signature Nom du signataire (lettres moulées) Nom du soumissionnaire (lettres moulées) NOTE IMPORTANTE : Advenant que le montant de la soumission avant taxes de la ventilation des coûts soit différent de celui inscrit au bordereau de soumission (annexe 2), c’est le montant de l’annexe 2 qui sera retenu, sans condition, même s’il y a eu une erreur de calcul à la hausse ou à la baisse. Page 17 de 29 1 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-25831 !8081D11688D181F6D(EFFE61 1 1 (Nom du soumissionnaire) Je soussigné atteste par la présente avoir pris connaissance de (s) l’addenda suivant (s) et que les suppléments ou crédits applicables sont inclus dans le prix global de la soumission. Addenda numéro : Date d’émission : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Note : Cette formule doit être dûment remplie, signée et annexée à la formule de soumission sous peine de rejet. Nom du signataire (en lettres moulées) Le Signature de la personne autorisée à signer au nom du soumissionnaire Date Page 19 de 29 1 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-25831 !8081D11688D181F6D(EFFE61 1 1 Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 1111 1 1. Si le soumissionnaire agit personnellement Nom : Place d’affaires : 1 Domicile : 1 2. Si le soumissionnaire est une société 1 Nom (raison sociale) : Place d’affaires : 1 Noms et domiciles des associés Nom : 1 Domicile : 1 Nom : 1 Domicile : 1 Nom : 1 Domicile : 1 N.B. Veuillez compléter le point 8 ou joindre une copie du procès-verbal conforme à l’original. 3. Si le soumissionnaire est une corporation Nom : 1 Place d’affaires : 1 Président de la compagnie : N.B. Veuillez compléter le point 8 ou joindre une copie du procès-verbal conforme à l’original. Page 21 de 29 1 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-25831 !8081D11688D181F6D(EFFE61 1 4. Références bancaires Nom de la banque : Succursale : Nom de la banque : Succursale : 5. Licence (s) de la Régie du bâtiment du Québec Description de la (des) licence (s) : Numéro (s) : Date d’expiration de la (des) licence (s) : Veuillez joindre la ou les licences 6. Résumé de l’expérience et en particulier de l’exécution de contrats comparables Page 22 de 29 1 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-25831 !8081D11688D181F6D(EFFE61 1 7. Nom des personnes clés que le soumissionnaire entend employer et résumé de leur expérience et compétences Nom de l’employé Résumé de l’expérience et compétence de la personne 1 1 1 1 8. Extrait du procès-verbal Extrait du procès-verbal de l’assemblée du Conseil d’administration , Nom de l’entreprise tenue à , le , à laquelle il y avait quorum. Ville ou municipalité Date Il a été appuyé et résolu que Nom du (des) représentant(s) en lettres moulées soit (soient) pour et au nom de l’entreprise, autorisé (s) à soumissionner et signer le contrat pour l’exécution des travaux demandés : Description de l’ouvrage et de l’endroit de la Commission scolaire des Samares et à signer tous les documents nécessaires à cette fin. Signé le ,à Date Signature du Secrétaire-trésorier Ville ou Municipalité Nom en lettres moulées 1 Veuillez joindre une copie conforme à l’original ou sceller ce document Page 23 de 29 1 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-25831 !8081D11688D181F6D(EFFE61 1 1232456789A945B2A7C De : 11111 Nom du soumissionnaire Il est interdit d’annoter de quelque façon que ce soit cette annexe, dans le but entre autres, de modifier la nature des travaux et/ou des prix indiqués. Le fait d’annoter ou de ne pas signer ou de ne pas joindre cette annexe peut entraîner le rejet de la soumission. Le prix des travaux définis dans la présente section comprend les profits, les frais d’administration de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants, ainsi que tous les frais connexes à l’exécution excluant les taxes en vigueur. Ces prix ne sont valides que pour la période prévue au calendrier de construction pour ces travaux. La Commission scolaire des Samares se réserve le droit d’ajouter ou d’enlever les ouvrages décrits ci-dessous. Prix unitaire ($) Ajout ou suppression Unité d’ouvrage 1. 1 1 $/ 2. 1 1 $/1 3. 1 1 $/1 4. 1 1 $/1 5. 1 1 $/1 6. 1 1 $/1 7. 1 1 $/1 8. 1 1 $/1 9. 1 1 $/1 10. 1 1 $/1 11. 1 1 $/1 12. 1 1 $/1 13. 1 1 $/1 14. 1 1 $/1 15. 1 1 $/1 Page 25 de 29 1 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-25831 !8081D11688D181F6D(EFFE61 1 Prix unitaire ($) Ajout ou suppression Unité d’ouvrage 16. 1 1 $/1 17. 1 1 $/1 18. 1 1 $/1 19. 1 1 $/1 20. 1 1 $/1 21. 1 1 $/1 22. 1 1 $/1 23. 1 1 $/1 24. 1 1 $/1 25. 1 1 $/1 26. 1 1 $/1 27. 1 1 $/1 28. 1 1 $/1 29. 1 1 $/1 30. 1 1 $/1 Nom du signataire (en lettres moulées) Le Signature de la personne autorisée à signer au nom du soumissionnaire Date Page 26 de 29 1 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-25831 !8081D11688D181F6D(EFFE61 1 1232456789A945B2A7C .1 Les prix spécifiés énumérés ci-après pour les travaux indiqués comprennent les taxes, les profits, les frais connexes, les frais d’administration de l’Entrepreneur général et du sous-traitant et ne subiront aucune variation pour toute la durée du contrat. .2 Les travaux mentionnés ci-après SONT EXCLUS DU PRIX GLOBAL apparaissant au formulaire de soumission. .3 Le Propriétaire accordera à l’Entrepreneur général un SUPPLÉMENT (EXTRA) équivalent au montant indiqué ci-dessous, si après avoir analysé le coût des travaux, il décidait de l’inclure au contrat. .4 CE DOCUMENT DEVRA ÊTRE REMPLI PAR LE SOUMISSIONNAIRE ET REMIS AU PROPRIÉTAIRE EN MÊME TEMPS QUE SA SOUMISSION. 2194!491)2*C&91,!'91C)1213C%.!C1,)1C!19%& 99%'1 Cliquez ici pour taper la description du (des) supplément (s) demandé (s) Montant du prix séparé avant taxes : ___________________$1 1 Nom du soumissionnaire : 111111 Nom du signataire (en lettres moulées) : 111111 Signature : Lieu et date : 111111 1 Page 27 de 29 1 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-25831 !8081D11688D181F6D(EFFE61 1 1232456789A945B2A7C .1 Les prix spécifiés énumérés ci-après pour les travaux indiqués comprennent les taxes, les profits, les frais connexes, les frais d’administration de l’Entrepreneur général et du sous-traitant et ne subiront aucune variation pour toute la durée du contrat. .2 Les travaux mentionnés ci-après SONT INCLUS AU PRIX GLOBAL apparaissant au formulaire de soumission. .3 L’Entrepreneur général accordera au Propriétaire un CRÉDIT équivalent au montant indiqué ci-dessous, si après avoir analysé le coût des travaux, il décidait de l’exclure du contrat. .4 Le Propriétaire accordera à l’Entrepreneur général un SUPPLÉMENT au montant indiqué, si après avoir retranché un travail, il décidait de le ré-inclure au contrat. .5 CE DOCUMENT DEVRA ÊTRE REMPLI PAR LE SOUMISSIONNAIRE ET REMIS AU PROPRIÉTAIRE EN MÊME TEMPS QUE SA SOUMISSION. 2194!491'*C&91,!'91C)1213C%.!C1,)1C!19%& 99%'1 ___________________$1 Montant du prix séparé avant taxes : Nom du soumissionnaire : 111111 Nom du signataire (en lettres moulées) : 111111 Signature : Lieu et date : 111111 1 Page 29 de 29 1 002 1234567418239A6B9 386C1331822A15D39 Bâtiment : EF93F9 Nom du projet : 5F9 9999 9!9"#9119 Numéro du projet : $%&'%('&%5C9 Numéro de projet du professionnel : A&)$)*+9 Version 2014-2015 Le soumissionnaire est considéré avoir pris connaissance du « Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics » (Loi sur les contrats des organismes publics sur le site web du gouvernement du Québec). 1 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase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age 3 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9 -9 1 '.1 A4451/64182916978245A49.................................................................................9&)1 3231 331 331 331 331 331 331 3 31 3"31 FBB89B9CD1333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333121 F775ABFB9CD145616CE9669CD6133333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333121 96B5145616C6&B8F9BFDB61333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333121 F8FDB951457B9CD13333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333121 F8FDB9514561C9FB9CD614515DB85A85D581AC81F561EFB89F15B165897561333333333333333333333333333333333333333333121 AF95E5DB13333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333121 A58E9613333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333312 1 7CDB8FB133333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333312 1 FFB9CD145185D45E5DB1333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333312 1 1 12345675862995A586 1 233454161712894ABCBD8E41FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF161 2334541171DE94E41941DB88D31FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF161 2334541171D3E1A19E41FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF11 23345411718D334B431941DB88D31FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF11 23345411714E41941E38418EECD 41FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1!1 2334541"1718D334B4319#45C8D31FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF11 2334541!1718D334B431941D 88D31941 #43E4$E434E1$DE14%1BCE851414E841FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF11 2334541&171248D31E4 841'1 1$ED8C191DB88D338E41FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1!1 2334541171243419#C 84B4311(C41FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF161 23345416)1A1* 8D3191E4394B431FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF11 233454166171+DEB 8E419#B8341FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF11 23345416171,EDE8D31$DE1$4EB8FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1!1 233454161714E419#434B431941 #43E4$E434E1431B8-E419#438ED334B431FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1&1 1 Page 4 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9 -9 1 1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 1.1. DESCRIPTION SOMMAIRE La Commission scolaire des Samares désire obtenir les services d’un Entrepreneur pour des travaux de construction en vue de réaliser la réfection partielle des salles de toilettes de l’école St-Louis-de-France, 4, rue du Collège à St-Jacques. 1.2. AUTRES DOCUMENTS Les modalités d’exécution des travaux de construction visés par le présent appel d’offres sont décrites dans les documents d’appel d’offres. 1.3. REGROUPEMENT Non applicable 1.4. APPLICABILITÉ Le présent appel d’offres est soumis aux dispositions de la « Loi sur les contrats des organismes publics » (L.R.Q., c. C-65.1) et du « Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics ». Il est soumis aux accords intergouvernementaux suivants : 1 Accord sur le commerce intérieur (ACI) et ouvert à tous les fournisseurs du Canada (250 000 $ et plus). 2. PRÉPARATION ET DÉPÔT DES SOUMISSIONS 2.1. DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES L’avis public d’appel d’offres, les instructions aux soumissionnaires, les conditions générales et, le cas échéant, les conditions particulières, les plans et devis, les formulaires de soumissions ainsi que le contrat, font partie intégrante des documents d’appel d’offres. Page 5 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9 -9 1 2.2. EXAMEN DES DOCUMENTS Le soumissionnaire doit examiner tous les documents d’appel d’offres afin de connaître les exigences de la procédure d’appel d’offres et les exigences du contrat à intervenir. Il est de sa responsabilité, préalablement à l’ouverture des soumissions, de s’assurer qu’il a reçu tous les documents d’appel d’offres et obtenu les informations nécessaires à leur compréhension. 2.3. EXAMEN DES PLANS, DES DEVIS ET DU SITE Le soumissionnaire doit examiner attentivement les plans et devis ainsi que tout autre document similaire inclus dans les documents d’appel d’offres afin de tenir compte de toutes les conditions locales pouvant affecter l’exécution du contrat. Il doit également informer la Commission scolaire à chaque fois qu’il constate ou apprend que les plans et devis sont non conformes au Code de la construction. En outre, les documents d’appel d’offres ayant été confectionnés de façon à respecter les modalités d’application de la « Loi sur les contrats des organismes publics », du « Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics », ainsi que la « Politique d’approvisionnement1 » de la Commission scolaire, le soumissionnaire doit s’assurer de ne pas contrevenir à ladite loi, règlement ou politique, lors de la préparation de sa soumission. 2.4. RESPONSABILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE Le soumissionnaire a la responsabilité de se renseigner sur l’état de l’emplacement, sur la nature des travaux à accomplir et sur les exigences liées au contrat et à son exécution. 2.5. RENCONTRE D’INFORMATIONS Une rencontre d’informations est prévue le 28 mai 2015, à 10h00 au 4,rue du Collège à St-Jacques. Cette rencontre permettra à la Commission scolaire de répondre aux questions des soumissionnaires relativement au processus d’appel d’offres ainsi qu’aux travaux de construction visés par celui-ci. La présence à cette rencontre est fortement suggérée et le soumissionnaire assumera les conséquences de son absence notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, quant aux informations transmises lors de cette rencontre. 2.6. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES Tout renseignement au sujet de cet appel d’offres peut être obtenu uniquement auprès de Richard L. Gravel, architecte , les jours ouvrables, de 08h00 à 17h00, 1111111111111111111111111111111111111111 1111 1 Vous pouvez vous procurer cette politique auprès de la Commission scolaire. Page 6 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9 -9 1 au numéro de téléphone suivant (450) 886-9530 Cliquez ici pour taper le numéro de poste. 2.7. ADDENDA La Commission scolaire peut modifier ses documents d’appel d’offres en émettant des addenda aux documents d’appel d’offres. Ces addenda sont transmis sur SÉAO à tous les soumissionnaires qui se sont procurés ou qui se procureront une copie des documents d’appel d’offres. Si la modification est susceptible d’avoir une incidence sur les prix, l’addenda sera transmis aux soumissionnaires au moins sept (7) jours avant la date limite de réception des soumissions aux soumissionnaires; si ce délai ne peut être respecté, la date limite de réception des soumissions sera reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal de sept (7) jours soit respecté. 2.8. LANGUE FRANÇAISE En conformité des dispositions de la « Charte de la langue française » (L.R.Q. c. C-11), toutes les étapes du processus d’acquisition doivent se dérouler en français. Ainsi, la soumission de même que les documents qui l’accompagnent devront être rédigés en français. Le soumissionnaire devra également s’assurer que toute correspondance qui sera adressée à la Commission scolaire s’il est adjudicataire du contrat soit en français. 2.9. BORDEREAU DE SOUMISSION Le soumissionnaire doit présenter sa soumission selon les bordereaux inclus dans les documents d’appel d’offres et fournis par la Commission scolaire. Chaque bordereau de soumission doit, par ailleurs, être dûment et lisiblement complété en français, en indiquant l’ensemble des prix soumis ou toute autre information requise par la Commission scolaire, et signé par le soumissionnaire ou toute personne autorisée à signer, pour lui, les documents de soumission. Le bordereau de soumission est un document requis lors de l’ouverture des soumissions dont l’absence entraîne le rejet automatique de la soumission. Page 7 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9 -9 1 2.10. PRIX SOUMIS Le prix soumis doit être indiqué en chiffres sur le bordereau de soumission, aux endroits appropriés. La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe de vente sur les produits et services (TPS) n’apparaissent pas dans le prix soumis puisque les taxes ne sont pas comptabilisées dans la détermination de l’adjudicataire. Les prix soumis doivent inclure, sans s’y limiter, les frais généraux, les frais d’administration, les avantages sociaux, les profits et autres frais indirects inhérents au contrat et, le cas échéant, les frais de déplacement, de repas, les frais d’assurance et tous autres frais qui seront engagés pour la réalisation des travaux de construction visée par le présent appel d’offres. 2.11. MONNAIE LÉGALE Toute référence monétaire dans le cadre du présent appel d’offres, tant pour les prix, les chèques visés, cautionnements, garanties, assurances, primes, salaires, certificats de paiement ou toute autre transaction financière, signifie la monnaie légale du Canada. 2.12. INTÉGRITÉ EN MATIÈRE CONTRACTUELLE (Pour les contrats de 5 000 000$ et plus) Tout soumissionnaire doit, à la date du dépôt de sa soumission (ou au plus tard à la date de la conclusion du contrat), détenir une autorisation de contracter, délivrée par l’Autorité des marchés financiers, en conformité du Règlement de l’Autorité des marchés financiers pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q. c. C-65.1, r.0.1) (Pour les contrats de moins de 5 000 000$) En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, la Commission scolaire peut obliger l’Entrepreneur ainsi que les entreprises parties à un sous contrat rattaché directement ou indirectement à ce contrat à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les modalités particulières qu’il aura déterminés. 2.13. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX CONTRATS Tout soumissionnaire qui est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ne peut présenter une soumission pour obtenir un contrat public en vertu de la loi sur les contrats des organismes publics. Page 8 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9 -9 1 2.14. PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES Par le dépôt du formulaire « Attestation relative à la probité du soumissionnaire » joint à l’annexe 8 et signé par le soumissionnaire, ce dernier déclare avoir établi la présente soumission sans collusion et sans avoir établi d’entente ou d’arrangement avec un concurrent à l’encontre de la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34), sauf en ce qui concerne la conclusion éventuelle d’un contrat de sous-traitance, entre autres quant aux prix, aux méthodes, aux facteurs ou aux formules pour établir les prix, à la décision de présenter, de ne pas présenter ou de retirer une soumission ainsi qu’à la présentation d’une soumission qui, volontairement, ne répond pas aux spécifications de l’appel d’offres. Le soumissionnaire déclare également que ni lui, ni une personne qui lui est liée, n’ont été déclarés coupables dans les cinq (5) années précédant la date de présentation de la soumission, d’un acte criminel ou d’une infraction énoncés au point 9 de l’Attestation relative à la probité du soumissionnaire. 2.15. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC (Appel d’offres public ou sur invitation si le montant estimé de la dépense est supérieur ou égal à 25 000$) Tout soumissionnaire ayant un établissement au Québec doit transmettre à la Commission scolaire, avec sa soumission, une attestation délivrée par l’Agence du revenu du Québec, nommée « Attestation de Revenu Québec » au sens du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics. Cette attestation de Revenu Québec indique que, à sa date de délivrance, le soumissionnaire a produit les déclarations et les rapports qu’il devrait produire en vertu des lois fiscales et qu’il n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu du Québec, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet égard. Cette attestation ne doit pas avoir été délivrée plus de quatre-vingt-dix (90) jours avant la date et l’heure limite fixées pour la réception des soumissions, ni après ces dates et heure. Par conséquent, une attestation délivrée à une date et heure postérieure à la date et heures limites fixées pour la réception des soumissions ne sera pas acceptée. Il est fortement suggéré au soumissionnaire de faire la demande d’Attestation de revenu Québec le plus rapidement possible afin de pouvoir résoudre tout problème éventuel relatif à son obtention avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions. L’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers que détient une entreprise en application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics tient lieu de l’Attestation de Revenu Québec au sens du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics. Page 9 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9 -9 1 2.16. ATTESTATION D’ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC Le soumissionnaire qui n’a pas d’établissement au Québec où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau doit transmettre à la Commission scolaire, avec sa soumission l’attestation d’absence d’établissement au Québec joint en annexe, dûment complétée et signée par une personne autorisée. 2.17. SOUS-TRAITANTS Lorsque le soumissionnaire fait affaire avec différents sous-entrepreneurs à titre de sous-traitants, le soumissionnaire est seul responsable de chacun de ses soustraitants à l’endroit de la Commission scolaire. 2.18. LISTE DES SOUS-TRAITANTS Le soumissionnaire devra transmettre à la Commission scolaire, avant que l’exécution du contrat ne débute, une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque sous-contrat, les informations suivantes : 1 Le nom et l’adresse du principal établissement du sous-traitant; 1 Le montant et la date du contrat de sous-traitance; 1 Le numéro ainsi que la date de délivrance de l’attestation de Revenu Québec détenue par le sous-traitant; 1 Le cas échéant, les informations permettant de s’assurer que le sousentrepreneur détient l’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers. L’entrepreneur qui, pendant l’exécution du contrat, conclut un contrat de soustraitance relié directement au contrat visé par le présent appel d’offres devra, avant que ne débute l’exécution de ce sous-contrat, produire une liste modifiée. 2.19. GARANTIE DE SOUMISSION Toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission représentant dix pour cent (10 %) du coût total de la soumission, excluant les taxes applicables, en faveur de la Commission scolaire. Cette garantie de soumission doit être présentée sous l’une ou l’autre des formes suivantes : 2.19.1. Un chèque visé; ou Page 10 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9 -9 1 2.19.2. Une lettre de garantie irrévocable émise par une institution financière, valide pour une période de quarante-cinq (45) jours suivant la date d’ouverture des soumissions. ou 2.19.3. Un cautionnement de soumission émis par une institution financière qui est un assureur détenant un permis émis conformément à la « Loi sur les assurances » (L.R.Q., c. A-32) l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la « Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne » (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services financiers visée par la « Loi sur les coopératives de services financiers » (L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque au sens de la « Loi sur les banques » (L.C., 1991, c. 46), suivant la formule prévue en annexe 1 du « Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics ». La garantie de soumission des soumissionnaires sera retournée aux soumissionnaires après l’attribution du contrat. La garantie de soumission présentée sous la forme d’un chèque certifié peut être encaissée par la Commission scolaire et sera remise, le cas échéant, sans intérêt. La garantie de soumission est un document requis lors de l’ouverture des soumissions dont l’absence entraîne le rejet automatique de la soumission. 2.20. AUTORISATION DE SIGNATURE Sauf si le soumissionnaire est une personne physique faisant affaire seule sous son propre nom ou sous une dénomination sociale et signant lui-même les documents de soumission, toute soumission doit être accompagnée d’un document d’autorisation de signature des documents de la façon suivante : 2.20.1. Pour une personne morale, une copie certifiée de la résolution du conseil d’administration à cet effet ou tout autre document de même nature, identifiant la personne autorisée à signer les documents pour et au nom de la personne morale, à moins que l’unique actionnaire de cette personne morale signe lui-même la soumission. 2.20.2. Pour une société, une résolution ou tout autre document de même nature identifiant la personne autorisée à signer la soumission pour et au nom des associés, à moins que tous les associés signent la soumission. 2.20.3. S’il s’agit d’une personne physique faisant affaire seule sous son propre nom ou sous une dénomination sociale, mais qui ne signe pas elle-même les documents de soumission, une procuration signée devant un témoin désignant la personne autorisée à signer la soumission.S’il s’agit de regroupement de personne (« consortium » ou « société en participation »), une résolution de chacun des membres de ce regroupement, confirmant la participation de ce membre au Page 11 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9 -9 1 regroupement et identifiant la personne ou les personnes autorisées à signer la soumission pour et au nom du regroupement. 2.21. RÉCEPTION DES SOUMISSIONS La soumission incluant le bordereau de soumission doit être remise à la principale place d’affaires de la Commission scolaire située au 4671, rue Principale à Saint-Félix-de-Valois, Québec, J0K 2M0, dans une enveloppe cachetée, identifiée au nom et adresse du soumissionnaire, et ce, avant la date et l’heure fixées pour l’ouverture des soumissions, soit le mardi, 9 juin 2015, à 14h30. Toute soumission qui ne respecte pas l’endroit prévu pour la réception des soumissions ou qui est déposée postérieurement à la date et à l’heure limite fixées pour la réception des soumissions sera automatiquement rejetée. 2.22. FERMETURE DES BUREAUX Si, pour des circonstances exceptionnelles, la principale place d’affaires de la Commission scolaire ou le lieu de l’ouverture des soumissions doit fermer ses portes le jour limite indiqué pour la réception des soumissions, cette date sera reportée au prochain jour ouvrable, aux mêmes lieux et heures. 2.23. CORRECTION ET RETRAIT D’UN DOSSIER DE SOUMISSION Le soumissionnaire peut corriger, amender ou retirer sa soumission, à la seule condition de transmettre un avis écrit à cet effet dans une enveloppe clairement identifiée à la Commission scolaire, et ce, avant l’heure et la date limite fixées pour la réception des soumissions, et ce, sans aliéner son droit d’en présenter une nouvelle dans le délai fixé. Cet avis, pour être valable, doit être signé par la même personne qui a complété la soumission. 2.24. DURÉE DE VALIDITÉ D’UNE SOUMISSION Le soumissionnaire est lié par sa soumission pour une période de quarante-cinq (45) jours à compter de l’ouverture des soumissions. La Commission scolaire peut demander aux soumissionnaires de prolonger ladite période de validité de leur soumission, en tout temps avant la fin de période initiale de validité de celle-ci. Page 12 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9 -9 1 2.25. CONFLIT D’INTÉRÊTS Le soumissionnaire déclare qu'au meilleur de sa connaissance, il n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec la Commission scolaire et que si le contrat lui est attribué, il s’engage à ne pas se placer dans une telle situation pendant son exécution. 2.26. FRAIS DE SOUMISSION Le soumissionnaire assume tous les frais relatifs à la préparation, au dépôt et, si requis à la présentation de sa soumission. 2.27. ACCEPTATION DES TERMES Par le dépôt de sa soumission, le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance de chacune des clauses des documents d’appel d’offres et en accepter les termes et obligations qui y sont prévus, sans restriction ni réserve d’aucune sorte. 3. ANALYSE DES SOUMISSIONS 3.1. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ Toute soumission qui ne répond pas aux conditions d’admissibilité suivantes sera déclarée inadmissible, vu le défaut du soumissionnaire de respecter l’une ou l’autre de ces conditions, soit : 3.1.1. Posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les enregistrements, les certificats, les accréditations et les attestations nécessaires; 3.1.2. Avoir au Québec, ou, dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifiée à son nom et accessible durant les heures normales de bureau; 3.1.3. Au cours des deux (2) dernières années précédant la date d’ouverture des soumissions, ne pas avoir fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisante de la part de la Commission scolaire, d’une résiliation de contrat avec la Commission scolaire en raison de son défaut d’en respecter les conditions ou avoir omis de donner suite à une soumission ou à un contrat avec la Commission scolaire; 3.1.4. Détenir, à la date du dépôt de sa soumission ou à la date fixée dans les documents d’appel d’offres, l’autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers, lorsque requis; Page 13 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9 -9 1 3.2. 3.1.5. Ne pas être inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s’il est inscrit, avoir terminé sa période d’inadmissibilité aux contrats publics; 3.1.6. Avoir établi la présente soumission sans collusion et sans avoir établi d’entente ou d’arrangement avec un concurrent allant à l’encontre de la Loi sur la concurrence; 3.1.7. Ne pas avoir été déclaré coupable, de même qu’une personne qui lui est liée, dans les cinq (5) années précédant la date de présentation de la soumission, d’un acte criminel ou d’une infraction énoncé au point 9 du formulaire « Attestation relative à la probité du soumissionnaire »; 3.1.8. Détenir une attestation délivrée par le ministère du Revenu du Québec au sens du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics, le cas échéant; 3.1.9. Toute autre condition d’admissibilité identifiée comme telle dans les documents d’appel d’offres. CONDITIONS DE CONFORMITÉ L’une ou l’autre des situations suivantes entraîne le rejet automatique d’une soumission, et sa déclaration de non-conformité, soit : 3.2.1. Le non-respect de l’endroit prévu, de la date et de l’heure limite fixées pour la réception des soumissions; 3.2.2. L’absence d’un document requis identifié, à l’article 3.5, comme entraînant le rejet automatique de la soumission dans les documents d’appel d’offres; 3.2.3. La présentation d’une garantie ne respectant pas la forme et les conditions exigées; 3.2.4. L’absence d’une signature requise aux documents nommés à l’article 3.5 par une personne autorisée; 3.2.5. Une rature ou une correction apportée au prix soumis et non paraphée; 3.2.6. Une soumission conditionnelle ou restrictive; 3.2.7. Le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les documents d’appel d’offres comme entraînant le rejet automatique d’une soumission. Le dépôt par un entrepreneur de plusieurs soumissions pour un même appel d’offres entraîne le rejet automatique de toutes ses soumissions. Page 14 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9 -9 1 3.3. PRIX ANORMALEMENT BAS Une soumission est non conforme et doit être rejetée, après autorisation du dirigeant de la Commission scolaire en application des dispositions de la section IV.1 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics, si elle comporte un prix anormalement bas. 3.4. AUTRE CONDITION DE CONFORMITÉ Toute soumission incorrectement soumise ou qui n’est pas conforme à l’une ou l’autre des exigences prévues aux documents d’appel d’offres, sous réserve des conditions d’admissibilité et des conditions de conformité prévues aux clauses 3.1 à 3.2 des présentes instructions aux soumissionnaires, peut être jugée non conforme et rejetée. 3.5. DOCUMENTS REQUIS Les documents requis suivants sont obligatoires dans l’enveloppe du dépôt de soumission. En regard à ces documents, s’il y a présence d’une irrégularité majeure, soit celle qui peut entraîner une modification du prix soumis ou avoir une incidence sur l’égalité des soumissionnaires, entraînera le rejet de la soumission : 1 Annexe 2- Bordereau de soumission dûment complétée; 1 Annexe au bordereau de soumission – Ventilation des coûts 1 Annexe au bordereau de soumission – Liste des addenda dûment remplie; 1 Les annexes 4 ou 5 - Les garanties de soumission; 1 Annexe au bordereau de soumission – Prix unitaires; 1 Annexe au bordereau de soumission – Prix séparés inclus; Un document manquant, mais non obligatoire pourra être exigé par la Commission scolaire dans un délai additionnel de vingt-quatre (24) heures suivant la date et l’heure de l’ouverture des soumissions. À défaut de fournir ce ou ces documents, la soumission sera automatiquement rejetée. 4. ATTRIBUTION DU CONTRAT 4.1. ATTRIBUTION La Commission scolaire attribue le contrat au soumissionnaire dont la soumission est jugée conforme pour l’essentiel aux dispositions des documents d’appel d’offres et qui présente le prix le plus bas. Aux fins de l’attribution, seul le prix excluant les taxes applicables sera considéré. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs soumissionnaires, le contrat est adjugé par tirage au sort. 4.2. ACCEPTATION DES SOUMISSIONS Page 15 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9 -9 1 La Commission scolaire ne s’engage pas à accepter l’une ou l’autre des soumissions reçues, et ce, notamment lorsqu’elle constate que les prix sont disproportionnés ou au-delà de son estimation. 4.3. LISTE DES SOUS-TRAITANTS Avant la signature du contrat, la Commission scolaire peut exiger du plus bas soumissionnaire, la liste complète de tous les sous-traitants auxquels elle a convenu de confier une partie de ses travaux, laquelle liste doit inclure toutes les informations visées à la clause 2.18 des présents documents d’appel d’offres. La Commission scolaire peut exiger que cette liste comprenne également les prix soumis pour chacun de ses sous-traitants. 4.4. GARANTIE D’EXÉCUTION À la suite de la transmission par la Commission scolaire de l’avis d’intention de signer le contrat, le soumissionnaire retenu doit, avant le début du contrat, fournir une garantie d’exécution représentant cinquante pour cent (50 %) de la valeur totale du contrat à intervenir, excluant les taxes applicables, en faveur de la Commission scolaire. La garantie d’exécution doit demeurer en vigueur pour toute la durée du contrat. L’attributaire devra fournir la preuve de cette garantie d’exécution à la Commission scolaire. La garantie d’exécution peut être présentée sous l’une ou l’autre des formes suivantes : 4.4.1. Un chèque visé (10% de la valeur du contrat si chèque visé); ou 4.4.2. Une lettre de garantie irrévocable émise par une institution financière; ou 4.4.3. Un cautionnement d’exécution émis par une institution financière qui est un assureur détenant un permis émis conformément à la « Loi sur les assurances » (L.R.Q., c. A-32) l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la « Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés » d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services financiers visée par la « Loi sur les coopératives de services financiers » (L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque au sens de la « Loi sur les banques » (L.C., 1991, c. 46), suivant la formule prévue à l’annexe 2 du « Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics ». La Commission scolaire se réserve le droit d’encaisser la garantie d’exécution présentée sous forme de chèque visé, laquelle sera remise au soumissionnaire retenu à la fin du contrat, sans intérêt. Si une lettre de garantie irrévocable ou un cautionnement de soumission est présenté, le document doit être original et scellé. Page 16 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9 -9 1 4.5. GARANTIE DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR POUR GAGES, MATÉRIAUX ET SERVICES À la suite de la transmission par la Commission scolaire de l’avis d’intention de signer le contrat, le soumissionnaire retenu doit, avant le début du contrat, fournir une garantie des obligations de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services représentant cinquante pour cent (50 %) de la valeur totale du contrat à intervenir, excluant les taxes applicables, en faveur de la Commission scolaire. Cette garantie doit demeurer en vigueur pour toute la durée du contrat. L’attributaire devra fournir la preuve de cette garantie des obligations de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services à la Commission scolaire. La garantie des obligations de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services peut être présentée sous l’une ou l’autre des formes suivantes : 4.5.1. Un chèque visé (10% de la valeur du contrat si chèque visé); ou 4.5.2. Une lettre de garantie irrévocable émise par une institution financière; ou 4.5.3. Un cautionnement des obligations de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services émis par une institution financière qui est un assureur détenant un permis émis conformément à la « Loi sur les assurances » (L.R.Q., c. A-32) l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la « Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne » (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services financiers visée par la « Loi sur les coopératives de services financiers » (L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque au sens de la « Loi sur les banques » (L.C., 1991, c. 46), suivant la formule prévue à l’annexe 3 du « Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics ». La Commission scolaire se réserve le droit d’encaisser la garantie des obligations de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services présentée sous forme de chèque visé, laquelle sera remise au soumissionnaire retenu à la fin du contrat, sans intérêt. 4.6. PAIEMENT Le soumissionnaire retenu sera payé mensuellement selon l’avancement des travaux et la Commission scolaire peut, au moment du paiement, retenir sur la prime une somme suffisante pour acquitter les créances des ouvriers, de même que celles des autres personnes qui peuvent faire valoir une hypothèque légale sur l’ouvrage, à moins que l’Entrepreneur ne lui fournisse une sûreté suffisante garantissant ses créances. Cette retenue est maintenue tant que l’Entrepreneur n’a pas remis à la Commission scolaire une quittance de ses créances. Si, à la date de la fin des travaux, il existe des vices ou des malfaçons apparentes sur l’immeuble, la Commission scolaire reçoit l’ouvrage avec réserve. Lors du Page 17 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9 -9 1 paiement, elle peut retenir sur le prix, jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l’ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant à ces vices ou malfaçons, à moins que l’Entrepreneur ne lui fournisse une sûreté suffisante garantissant l’exécution de ses obligations. 4.7. PERMIS L’obtention et le coût du permis de construction sont de la responsabilité de l’Entrepreneur 4.8. CONTRAT Le soumissionnaire retenu s’engage à signer, avec la Commission scolaire, le contrat joint à l’annexe 3, et ce, dans les quinze (15) jours de la transmission par la Commission scolaire de l’avis d’intention de signer le contrat avec le soumissionnaire retenu. L’ensemble des dispositions de ce contrat fait partie intégrante des documents d’appel d’offres. Par ailleurs, la Commission scolaire n’ayant pas à ce jour reçu l’ensemble des autorisations nécessaires, se réserve le droit de ne signer aucun contrat. 4.9. ÉVALUATION DE RENDEMENT La Commission scolaire, si elle le juge approprié, peut procéder à l’évaluation du rendement de l’Entrepreneur. À cet effet, elle doit consigner dans un rapport d’évaluation, les données de l’Entrepreneur dont le rendement est considéré insatisfaisant. L’évaluation doit être complétée au plus tard soixante (60) jours après la date de fin du contrat et une copie de l’évaluation est transmise. L’Entrepreneur peut, dans un délai de trente (30) jours suivant la réception du rapport constatant le rendement insatisfaisant, transmettre par écrit à la Commission scolaire tout commentaire sur ce rapport. Un Entrepreneur ayant eu une évaluation négative, se verra interdit de déposer une proposition ou d’effectuer des travaux dans les établissements de la Commission scolaire pour les deux (2) années suivant la date d’entrée en vigueur de l’évaluation insatisfaisante. Au bout des deux (2) années d’interdiction, son dossier sera réévalué s’il souhaite retravailler sur des projets de la Commission scolaire. L’entrepreneur doit remplir la section de droite de l’annexe « Évaluation de rendement » et joindre ce formulaire à sa soumission. 1 Page 18 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 A,9&959A--9 2345617641789AB6C541651DA5E641F39641636411 13C9AE617DC416C68FF6176148AB34438C13C9ADC51965561FD616C176EC36E1 Bordereau de soumission dûment rempli, signé et assemblé (ANNEXE 2 EN PREMIÈRE PAGE) Annexe au bordereau de soumission – Ventilation des coûts Annexe au bordereau de soumission – Prix unitaires Si non approprié, cochez ici Annexe au bordereau de soumission – Prix séparés inclus Si non approprié, cochez ici Annexe au bordereau de soumission – Prix séparés exclus Si non approprié, cochez ici Annexe au bordereau de soumission – Liste des addenda dûment complétée Annexe au bordereau de soumission – Formulaire de preuve de qualification et statut juridique Garantie de soumission (article 2.19 des Instructions aux soumissionnaires) : Chèque visé OU Traite bancaire OU Lettre de garantie irrévocable (Annexe 5) OU Cautionnement de soumission (Annexe 4) Attestation de Revenu Québec (article 2.15 des Instructions aux soumissionnaires) OU Formulaire « Absence d’établissement au Québec » (Annexe 9) Attestation relative à la probité du soumissionnaire (Annexe 8) (article 2.14 des Instructions aux soumissionnaires) Évaluation de rendement (Annexe 10) Lettre d’engagement de l’entrepreneur en matière d’environnement (Annexe 13) Formulaire d’amiante (Annexe 11) Autres (accréditation spécifique) 1 Mise en garde : l’absence de certains documents entraîne le rejet automatique de la soumission, s’ils sont clairement identifiés comme tels dans les documents d’appels d’offres, tel que le prévoit la clause 3.2.2 des documents d’appel d’offres Page 19 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 A,9$959/99-9 ORGANISME PUBLIC : LA COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES SOUMISSIONNAIRE : Nom de la raison sociale du soumissionnaire Numéro, rue, ville Province - code postal LICENCE DE LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC : N° du dossier et date d’échéance 1. 1 Je déclare, en mon nom personnel ou au nom de l’entreprise que je représente : a) avoir reçu et pris connaissance du devis complet, des plans, des conditions générales et de tous les addenda émis, ainsi que des instructions aux soumissionnaires et autres documents de soumission concernant le projet en titre; b) avoir pris les renseignements nécessaires sur l’état de l’emplacement des travaux, la nature des services à fournir et les exigences du contrat; c) me satisfaire des documents mis à ma disposition, en avoir compris tous les tenants et les aboutissants et qu’à ma connaissance, il n’y a aucune autre information pertinente et déterminante qui pourrait être en possession de l’organisme public. 1 Page 21 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 2. Je m’engage, en conséquence : a) b) à respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant aux documents d’appel d’offres et à exécuter tous les travaux exigés par les plans et devis, ainsi que tous ceux qui, bien que non spécifiquement mentionnés, sont requis conformément à l’esprit des plans et devis; à exécuter tous ces travaux pour la somme forfaitaire de : dollars ( $) Somme en chiffres en monnaie légale du Canada, incluant le coût des permis, incluant permis de construction, primes, redevances, taxes municipales et excluant les taxes provinciales et fédérales; 3. c) à exécuter tous ces travaux, suivant l’adjudication du contrat, selon l’échéancier prévu aux documents d’appel d’offres. d) à n’engager que des sous-traitants ayant un établissement comportant au Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, au Québec ou dans une province ou un territoire visé par cet accord, des installations permanentes et le personnel requis pour exécuter les travaux qui font l’objet de leur mandat, sauf pour les spécialités qui sont spécifiquement exemptées de cette obligation dans les documents d’appel d’offres. Je certifie que le prix soumis est valide pour une période de quarante-cinq (45) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des soumissions. Par 11111 Date : Signature 1111111111111 Nom du signataire en lettres moulées 1111111111111 Adresse 1111111111111 Adresse 1111111111111 Courriel 1111111111111 Téléphone Page 22 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 A,9+959799F9 INTERVENU ENTRE : LA COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES personne morale ayant sa principale place d’affaires au 4671, rue Principale à Saint-Félix-de-Valois, Québec, J0K 2M0, district de Joliette, ici représentée par madame Choisissez un nom, agissant en sa qualité de directrice du Service des ressources matérielles, dûment autorisé; ci-après désignée la COMMISSION; ET : Cliquez ici pour taper le nom de raison sociale légale de l’Entrepreneur, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au Cliquez ici pour taper le numéro civique, nom de rue, numéro du bureau, ville, province et code postal, district de Cliquez ici pour taper le nom du district, ici représentée par Cliquez ici pour taper le nom du représentant de l’Entrepreneur, agissant en sa qualité de Cliquez ici pour taper la fonction du représentant, dûment autorisé; ci-après appelé l’ENTREPRENEUR; ci-après collectivement appelées les PARTIES. PROJET : Cliquez ici pour taper le titre, le numéro du projet et l’adresse du bâtiment1 123456789AB94C8DEFD991587E99 78DE79FABA54FDF5E797D99 796FDE79A79CBEF79 Page 23 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1 2. 1F9,9-9 A,9 CONTRAT-CADRE Le contrat-cadre détermine les droits, devoirs et obligations de l’ENTREPRENEUR et de la COMMISSION, quant à la réalisation par l’ENTREPRENEUR des travaux de construction visés par les documents d’appel d’offres et pour lesquels la soumission de l’ENTREPRENEUR a été retenue. 3. DOCUMENTS CONTRACTUELS Tous les documents d’appel d’offres, incluant les instructions aux soumissionnaires, les conditions générales et le cas échéant, les conditions particulières, les plans et devis, le cahier des charges, la soumission de l’ENTREPRENEUR, font partie intégrante du présent contrat-cadre et l’ENTREPRENEUR est tenu de les respecter. Ces documents, signés ou paraphés en double, par les PARTIES sont les suivants : Cliquez ici pour taper le titre des documents Cliquez ici pour taper le titre des documents1 Cliquez ici pour taper le titre des documents1 Cliquez ici pour taper le titre des documents1 4. CONTRAT À FORFAIT Les PARTIES conviennent que le présent contrat est à forfait au sens de l’article 2109 du Code civil du Québec. 5. RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR Aux fins du présent contrat, l’ENTREPRENEUR doit : 5.1 Fournir tous les matériaux et exécuter tous les travaux indiqués dans les plans et devis ainsi que dans les addenda du projet de la COMMISSION, lesquels ont été signés en double par les PARTIES et préparés par Cliquez ici pour taper le nom du responsable des travaux, ci-après désigné comme étant le «Responsable des travaux». 5.2 Accomplir et exécuter tout ce qui est indiqué dans le présent contrat ou dans les documents contractuels. 5.3 Achever, selon le certificat du Responsable des travaux, tous les travaux au plus tard le Cliquez ici pour entrer une date, à défaut de quoi l’ENTREPRENEUR sera tenu responsable des dommages résultant de ce retard, tel que prévu aux conditions générales contenues dans les documents contractuels. Page 24 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1 6. 1F9,9-9 A,9 PAIEMENT DU PRIX La COMMISSION doit payer à l’ENTREPRENEUR, en monnaie légale du Canada, au compte des travaux, tel qu’il est décrit ci-dessus : Cliquez ici pour taper le montant en format texte Cliquez ici pour taper le montant en format chiffres LE TOUT, sous réserve des suppléments et déductions, tel que prévu aux conditions générales. Une telle somme est versée à l’ENTREPRENEUR selon les modalités prévues aux conditions générales. 7. GARANTIES L’ENTREPRENEUR a fourni à la COMMISSION qui les accepte, un cautionnement d’exécution, à savoir Cliquez ici pour taper l’émetteur de la caution et numéro de caution, ainsi qu’une garantie de ses obligations pour gages, matériaux et services, à savoir Cliquez ici pour taper l’émetteur de la caution et numéro de caution. L’ENTREPRENEUR s’engage à afficher à l’emplacement des travaux un avis indiquant qu’une garantie de paiement de la main-d’œuvre est en vigueur ainsi que le nom et l’adresse de la caution, la définition des personnes couvertes par la garantie et un exposé de la marche à suivre pour présenter une réclamation. Ces garanties seront retournées à l’ENTREPRENEUR par la COMMISSION à la fin du contrat s’il exécute toutes et chacune de ses obligations à la satisfaction de la COMMISSION. Dans le cas où l’ENTREPRENEUR aurait déposé des garanties sous forme de chèque(s) visé(s), la COMMISSION se réserve le droit d’encaisser ledit chèque visé au moment de la signature du contrat. Le cas échéant, le dépôt ainsi encaissé sera remis, sans intérêt, à l’ENTREPRENEUR à la fin du contrat. 8. INTÉGRITÉ EN MATIÈRES CONTRACTUELLE (POUR LES CONTRATS DE MOINS DE 5 000 000 $) En cours d’exécution du contrat, la COMMISSION peut obliger l’ENTREPRENEUR ainsi que les entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement au présent contrat à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les modalités particulières qu’il aura déterminés. Page 25 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1 9. 1F9,9-9 A,9 SOUS-TRAITANTS L’ENTREPRENEUR est le seul responsable de chacun de ses sous-traitants à l’endroit de la COMMISSION. 9.1 Intégrité en matière contractuelle (Pour les sous-contrats de 5 000 000$ et plus) Tout sous-traitant qui conclut avec l’ENTREPRENEUR un contrat de travaux de construction d’une valeur égale ou supérieure à 5 000 000$ doit, au plus tard à la date de conclusion de ce sous-contrat, détenir une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers en conformité du Règlement de l’Autorité des marchés financiers pour l’application de la loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q. c. C-65.1, r.0.1). L’ENTREPRENEUR qui conclut un tel sous-contrat doit obtenir une copie de cette autorisation du sous-entrepreneur et s’assurer qu’elle est valide. (Pour les sous-contrats de 5 000 000$ et plus) En cours d’exécution du contrat, le gouvernement peut obliger les entrepreneurs parties à un sous-contrat rattaché au présent contrat à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les modalités particulières qu’il aura déterminés. 9.2 Registre des entreprises non admissibles (RENA) L’ENTREPRENEUR doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour l’exécution du présent contrat, s’assurer que chacun de ses sous-traitants n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou s’il y est inscrit que sa période d’inadmissibilité aux contrats publics est terminée. 9.3 Attestation de Revenu Québec Un sous-entrepreneur qui conclut avec l’ENTREPRENEUR un contrat de travaux de construction d’une valeur égale ou supérieure à 25 000$ doit détenir une attestation de Revenu Québec lorsque ce sous-contrat se rattache directement au présent contrat. L’ENTREPRENEUR qui conclut un tel sous-contrat doit obtenir une copie de l’attestation de Revenu Québec du sous-entrepreneur et s’assurer qu’elle est valide. L’attestation du sousentrepreneur ne doit pas avoir été délivrée plus de quatre-vingt-dix (90) jours avant la date limite fixée pour la réception des soumissions relative à l’appel d’offres ayant donné lieu au présent contrat, ni après la date de conclusion du sous-contrat. Page 26 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 L’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers que détient un sousentrepreneur en application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics et de la présente clause. 9.4 Liste des sous-traitants L’ENTREPRENEUR devra transmettre à la COMMISSION, avant que l’exécution du contrat ne débute, une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque sous-contrat, les informations suivantes : 2 Le nom et l’adresse du principal établissement du sous-traitant; 2 Le montant et la date du contrat de sous-traitance; 2 Le numéro ainsi que la date de délivrance de l’attestation de Revenu Québec détenue par le sous-traitant; 2 Le cas échéant, les informations permettant de s’assurer que le sous-entrepreneur détient l’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers. L’ENTREPRENEUR qui, pendant l’exécution du contrat, conclut un contrat de sous-traitance relié directement au contrat visé par le présent appel d’offres devra, avant que ne débute l’exécution de ce sous-contrat, produire une liste modifiée. 10. ÉTAT DES SOMMES L’ENTREPRENEUR s’engage à fournir, à chaque demande de paiement, un état des sommes payées aux sous-traitants et à ceux qui ont fourni des matériaux accompagnés de copie des quittances signées par ses sous-traitants et fournisseurs de matériaux, ainsi qu’un état des sommes qu’il doit encore pour terminer le projet. 11. CESSION DU CONTRAT-CADRE L’ENTREPRENEUR ne peut céder le présent contrat-cadre en tout ou en partie à une autre personne, corporation ou société, sans l’autorisation écrite préalable de la COMMISSION. 12. INTERPRÉTATION L’ENTREPRENEUR reconnaît que des explications adéquates lui ont été données concernant la nature et la portée de toutes et chacune des clauses du contrat-cadre et des documents d’appel d’offres et s’en déclare satisfait. L’ENTREPRENEUR reconnaît également connaître la nature et la portée de toutes et chacune des clauses externes auxquelles réfèrent le devis et les documents d’appel d’offres. Page 27 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1 13. 1F9,9-9 A,9 DIVISIBILITÉ Si un tribunal décide qu’une disposition du présent contrat est invalide, nulle ou non exécutoire, cela n’affectera pas les autres dispositions de ce contrat qui continueront d’avoir plein effet. Les PARTIES conviennent de négocier de bonne foi une disposition en remplacement de la disposition déclarée invalide, nulle ou non exécutoire. 14. MODIFICATION Aucune modification de ce contrat ne sera valide sans un avis écrit signé par la COMMISSION et l’ENTREPRENEUR. 15. COMMUNICATION À moins d’indication contraire de l’une ou l’autre des PARTIES, toute correspondance et tout avis découlant de l’application ou de l’interprétation du contrat-cadre doivent être acheminés par écrit aux adresses suivantes : 16. Pour la COMMISSION Pour l’ENTREPRENEUR À l’attention de : À l’attention de : Cliquez ici pour taper le nom du chargé de projet Cliquez ici pour taper le nom APPLICABILITÉ Le contrat-cadre et les documents d’appel d’offres sont régis par les lois de la province de Québec et l’ENTREPRENEUR élit domicile dans le district judiciaire de Cliquez ici pour taper le nom du district judiciaire pour toutes procédures judiciaires. Page 28 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1 17. 1F9,9-9 A,9 ÉVALUATION DU RENDEMENT L’ENTREPRENEUR reconnaît que la COMMISSION doit, selon les termes du Règlement sur les contrats de construction des organismes publics, consigner dans un rapport l’évaluation de l’ENTREPRENEUR dont le rendement est considéré insatisfaisant par la COMMISSION. Dans ces circonstances, la COMMISSION procède selon les modalités prévues dans ce Règlement. 18. CONFLIT D’INTÉRÊTS L’ENTREPRENEUR doit éviter, pendant la durée de son contrat-cadre, toute situation qui mettrait en conflit, soit son intérêt propre, soit d’autres intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, l’intérêt d’une de ses ressources, d’une de ses filiales ou d’une personne liée avec l’intérêt de la COMMISSION; dans le cas d’un consortium, l’intérêt d’une des constituantes versus l’intérêt de la COMMISSION. Si une telle situation se présente ou est susceptible de se présenter, l’ENTREPRENEUR doit immédiatement en aviser la COMMISSION qui pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive indiquant à l’ENTREPRENEUR comment remédier à ce conflit ou résilier le contrat. Le présent article ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir sur l’interprétation ou l’application contrat ou contrat-cadre. 19. COMPENSATION FISCALE Conformément à l’article 31.1.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31), lorsque l’ENTREPRENEUR est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale, la COMMISSION pourra, si elle en est requise par le ministère du Revenu, transmettre à celui-ci tout ou partie du montant payable en vertu du présent contrat ou contrat-cadre, afin que le ministère du Revenu puisse affecter en tout ou en partie ce montant au paiement de cette dette. Le paiement, en tout ou en partie, au ministère du Revenu, conformément à l’article 31.1.1 de cette loi, sera pleinement libératoire pour la COMMISSION envers l’ENTREPRENEUR, ce dernier y consentant expressément. À cet effet, l’ENTREPRENEUR déclare et représente qu’il ne pourra réclamer aucune somme, montant, dommages, honoraires, pertes suite au paiement au ministère du Revenu, l’ENTREPRENEUR exonérant la COMMISSION de toute responsabilité à cet égard. Page 29 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1 20. 1F9,9-9 A,9 LANGUE FRANÇAISE En conformité des dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q. c. C-11), toutes les étapes du processus de conclusion du contrat doivent se dérouler en français. Ainsi, la soumission de même que les documents qui l’accompagnent devront être rédigés en français. Le soumissionnaire devra également s’assurer que les inscriptions sur les biens, les matériaux et les produits offerts, incluant leur contenant, leur emballage ou leur utilisation (fonctionnalité) etc., de même que sur la documentation qui l’accompagne, ou toute correspondance qui sera adressée à la COMMISSION s’il est adjudicataire du contrat, soient en français. 21. RÉSILIATION DU CONTRAT-CADRE Les PARTIES se réservent le droit de résilier le présent contrat en tout temps, pour l’un des motifs suivants : 2 Les PARTIES peuvent résilier le présent contrat d’un commun accord; 2 Une PARTIE néglige ou fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat-cadre, et ce défaut n’est pas corrigé dans les dix (10) jours de la réception d’un avis écrit de défaut transmis par l’autre PARTIE; 2 L’ENTREPRENEUR cesse ses opérations en raison d’une faillite ou d’une liquidation de ses biens; 2 Le FOURNISSEUR a tenté de céder ou a cédé le présent contrat sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de la COMMISSION; 2 Une PARTIE a présenté des renseignements matériellement faux ou trompeurs ou a intentionnellement fait des représentations matériellement fausses à l’autre PARTIE, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, quant aux représentations ou déclarations incluses dans l’Attestation relativement à l’absence de collusion dans l’établissement d’une soumission et à l’absence de condamnation en vertu de la Loi fédérale sur la concurrence; 2 Toute situation mettant en péril les biens de la COMMISSION ou la sécurité des personnes; 2 L’ENTREPRENEUR s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts qui nécessite, de l’avis de la COMMISSION, la résiliation du contrat-cadre. Page 30 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ : Pour la COMMISSION : Signé à : Saint-Félix-de-Valois Le : 499 9!" 9!9#$"% Pour l’ENTREPRENEUR : Signé à : Le : nom de la municipalité 49 9 9 !" 9 !9 #$"% Choisissez un nom Cliquez ici pour taper la fonction du signataire de l’Entrepreneur Lettres moulées Lettres moulées Signature Signature Choisissez une fonction Cliquez ici pour taper le nom du signataire de l’Entrepreneur Fonction Fonction C353D6411 3A61393161C8B17A19DE1761FE8 65! Nom du chargé de projet Témoin (Témoin obligatoire lorsque signature en deux temps) Page 31 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 A,9'9597-99-999 "#$%$&'1()1*+,"#&"*+1 1. La Nom de la Caution dont l’établissement principal est situé à Adresse de la Caution ici représentée par Nom et titre dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la soumission e devant être présentée le jour de 20 ,à LA COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES Identification de l’organisme public ci-après appelé la Commission scolaire, par Nom de l’entrepreneur dont l’établissement principal est situé à 1 1 Adresse de l’entrepreneur 1 ici représenté par Nom et titre dûment autorisé, ci-après appelé l’ENTREPRENEUR, pour : 5F9 99999!9"#9119 4, rue du Collège à St-Jacques (Québec) J0K 2R0 9 Adresse du bâtiment 9 Page 33 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 7-99-9679 se porte caution de l’ENTREPRENEUR, envers la Commission scolaire, aux conditions suivantes : La CAUTION, au cas de défaut de l’ENTREPRENEUR de signer un contrat conforme à sa soumission ou de son défaut de fournir les garanties et autres documents requis, le cas échéant, dans les quinze (15) jours de la date d’acceptation de sa soumission, s’oblige à payer à la COMMISSION SCOLAIRE une somme d’argent représentant la différence entre le montant de la soumission qui avait été acceptée et celui de la soumission subséquemment acceptée par la COMMISSION SCOLAIRE, sa responsabilité étant limitée, tel que prévu dans les documents d’appel d’offres, soit : 1 à dix pour cent du prix de la soumission (10%) 2. L’ENTREPRENEUR dont la soumission est acceptée doit être avisé par écrit de l’acceptation de sa soumission avant l’expiration de la période de validité des soumissions ou de tout autre délai convenu entre la COMMISSION SCOLAIRE et l’ENTREPRENEUR, sans quoi la présente obligation est nulle et sans effet. 3. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 4. La CAUTION renonce au bénéfice de discussion et de division. 5. L’ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la présente obligation est nulle et sans effet. Page 34 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 7-99-9679 EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l’ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé les présentes à , le jour de 20 La CAUTION TÉMOIN Signature Signature 1111 1111 Nom et titre du signataire en lettres moulées Nom du témoin lettres moulées L’ENTREPRENEUR TÉMOIN Signature Signature 1111 Nom du signataire lettres moulées 1111 Nom du témoin lettres moulées Ce document doit être scellé par la caution. Page 35 de 58 . École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 A,9)95999899F:99 Bénéficiaire : La COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES Nom de l’organisme public 4671, rue Principale, Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 Adresse Objet : 111111 Nom de l’Entrepreneur 111111 Adresse 5F9 99999!9"#911 Identification sommaire de l’appel d’offres La, 111111 111111 , ici représentée par Nom de l’institution financière et succursale , Nom du représentant dûment autorisé, garantie de façon irrévocable, le paiement des sommes qui vous seront dues par l’Entrepreneur ci-haut mentionné advenant le défaut de ce dernier d’accepter un contrat conforme à sa soumission ou de fournir les garanties requises dans les 1111 jours de la date de l’avis de Nombre de jours l'acceptation de sa soumission. Les deux seules conditions pour que la présente garantie soit réalisable sont : soit le défaut d’accepter un contrat conformément à la soumission, soit le défaut de produire les garanties requises. Après réception d’une demande écrite de paiement dans laquelle la date d’ouverture des soumissions devra être mentionnée, 111111 s’engage à acquitter ces sommes; Nom de l’institution financière et succursale 111111 toutefois, en aucun cas, l’engagement total de Nom de l’institution financière et succursale en vertu des présentes, ne devra dépasser la somme de 111111 111111 111$). dollars ( Chiffres en lettres moulées Somme en chiffres Page 37 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 99899F:9679 La présente garantie demeurera en vigueur durant une période de 111 jours à partir de la d’ouverture des soumissions et toute demande de paiement, en vertu de la présente garantie, devra parvenir à 111 au plus tard 111 de jours à partir de Nom de l’institution financière et succursale Nombre de jours la date d’ouverture des soumissions. La GARANTIE TÉMOIN Signature Signature 111 111 Nom et titre du signataire en lettres moulées Nom du témoin en lettres moulées L’ENTREPRENEUR TÉMOIN Signature Signature 111 111 Nom et titre du signataire en lettres moulées Nom du témoin en lettres moulées Ce document doit être scellé par la caution. Page 38 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 A,9;9597-92,F99 "#$%$&'1()1*+,"#&"*+1 1 1. La 111 Nom de la Caution dont l’établissement principal est situé à 111 Adresse de la Caution ici représentée par 111 (Nom et titre) dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la soumission dûment acceptée par la COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES Identification de l’organisme public ci-après appelé la Commission scolaire, pour 5F9 99999!9"#911 4, rue du Collège - St-Jacques (Québec) J0K 2R0 Adresse du bâtiment et au nom de Nom de l’entrepreneur dont l’établissement principal est situé à Adresse de l’entrepreneur ici représenté par Nom et titre Page 39 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 7-92,F9679 dûment autorisé, ci-après appelé l’ENTREPRENEUR, s’oblige conjointement et solidairement avec l’ENTREPRENEUR envers la COMMISSION SCOLAIRE à exécuter le contrat, y compris et sans limitation, toutes les obligations relevant des garanties, pour la réalisation de l’ouvrage décrit ci-dessus conformément à l’appel d’offres, la CAUTION ne pouvant en aucun cas être appelée à payer plus que dollars ( Chiffres en lettres moulées $). Montant en chiffres 2. La CAUTION consent à ce que la Commission scolaire et l’ENTREPRENEUR puissent en tout temps faire des modifications au contrat, sous réserve du droit de la CAUTION d’en être informée sur demande conformément à l’article 2345 du Code civil du Québec, et elle consent également à ce que la Commission scolaire accorde tout délai nécessaire au parachèvement des travaux. 3. Au cas d’inexécution du contrat par l’ENTREPRENEUR, y compris les travaux relevant des garanties, la CAUTION assume les obligations de l’ENTREPRENEUR et, le cas échéant, entreprend et poursuit les travaux requis dans les 15 jours de l’avis écrit qui lui est donné à cet effet par la Commission scolaire, à défaut de quoi la Commission scolaire peut faire compléter les travaux et la CAUTION doit lui payer tout excédent du prix arrêté avec l’ENTREPRENEUR pour l’exécution du contrat. 4. Le présent cautionnement couvre tout défaut dénoncé par un avis écrit de la Commission scolaire à l’ENTREPRENEUR avant la fin de la deuxième année suivant la réception de l’ouvrage au sens de l’article 2110 du Code civil du Québec. 5. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 6. L’ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la présente obligation est nulle et sans effet. Page 40 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 7-92,F9679 EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l’ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé les présentes à , le jour de 20 La CAUTION TÉMOIN Signature Signature Nom et titre du signataire en lettres moulées Nom du témoin en lettres moulées L’ENTREPRENEUR TÉMOIN Signature Signature Nom et titre du signataire en lettres moulées Nom du témoin en lettres moulées Ce document doit être scellé par la caution. Page 41 de 58 . École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 A,9<9597-99:8992 9 988=9 -,999F999 "#$%$&'1()1*+,"#&"*+1 1. La Nom de la Caution dont l’établissement principal est situé à Adresse de la Caution ici représentée par Nom et titre dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la soumission dûment acceptée par la COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES Identification de Commission scolaire ci-après appelé la COMMISSION SCOLAIRE, pour 5F9 99999!9"#911 4, rue du Collège – St-Jacques (Québec) J0K 2R0 (ADRESSE DU BÂTIMENT) et au nom de Nom de l’Entrepreneur dont l’établissement principal est situé à Adresse de l’Entrepreneur ici représenté par Nom et titre 9 9 Page 43 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 7-99:8992 9 988=9-,999F9679 dûment autorisé, ci-après appelé l’ENTREPRENEUR, s’oblige conjointement et solidairement avec l’ENTREPRENEUR envers la COMMISSION SCOLAIRE à payer directement les créanciers définis ci-après, la CAUTION ne pouvant en aucun cas être appelée à payer plus que payer plus que dollars ( Chiffres en lettres moulées 2. $). Montant en chiffres Par créancier, on entend : 1° tout sous-traitant de l’ENTREPRENEUR; 2° toute personne physique ou toute personne morale qui a vendu ou loué à l’ENTREPRENEUR ou à ses sous-traitants des services, des matériaux ou du matériel destinés exclusivement à l’ouvrage, le prix de location de matériel étant déterminé uniquement selon les normes courantes de l’industrie de la construction; 3° tout fournisseur de matériaux spécialement préparés pour cet ouvrage et pour ce contrat; 4° la Commission de la santé et de la sécurité du travail, en ce qui concerne les cotisations découlant de ce contrat; 5° la Commission de la construction du Québec, en ce qui concerne les cotisations découlant de ce contrat. 3. La CAUTION consent à ce que la COMMISSION SCOLAIRE et l’ENTREPRENEUR puissent en tout temps faire des modifications au contrat, sous réserve du droit de la CAUTION d’en être informée sur demande conformément à l’article 2345 du Code civil du Québec, et elle consent également à ce que la COMMISSION SCOLAIRE accorde tout délai nécessaire au parachèvement des travaux. 4. Sous réserve de l’article 3, aucun créancier n’a de recours direct contre la CAUTION que s’il lui adressé, ainsi qu’à l’ENTREPRENEUR, une demande de paiement dans les 120 jours suivants la date à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériel. Page 44 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 7-99:8992 9 988=9-,999F9679 Tout créancier qui n’a pas un contrat directement avec l’ENTREPRENEUR n’a de recours direct contre la CAUTION que s’il a avisé par écrit l’ENTREPRENEUR de son contrat dans un délai de 60 jours du commencement de la location ou de la livraison des services, des matériaux ou du matériel, tel avis devant indiquer l’ouvrage concerné, l’objet du contrat, le nom du sous-traitant, et la COMMISSION SCOLAIRE concernée. Un sous-traitant n’a de recours direct contre la CAUTION pour les retenues qui lui sont imposées par l’ENTREPRENEUR que s’il a adressé une demande de paiement à la CAUTION et à l’ENTREPRENEUR dans les 120 jours suivants la date à laquelle ces retenues étaient exigibles. 5. Tout créancier peut poursuivre la CAUTION après l’expiration des 30 jours qui suivent l’avis prévu à l’article 4, pourvu que la poursuite ne soit pas intentée avant les 90 jours de la date à laquelle les travaux du créancier ont été exécutés ou de la date à laquelle les derniers services, matériaux ou matériels ont été fournis. 6. Tout paiement effectué de bonne foi en vertu des présentes a pour effet de réduire d’autant le montant du présent cautionnement. 7. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 8. L’ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la présente obligation est nulle et sans effet. Page 45 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 7-99:8992 9 988=9-,999F9679 EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l’ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé les présentes à , le jour de 20 La CAUTION TÉMOIN Signature Signature Nom et titre du signataire en lettres moulées Nom du témoin en lettres moulées L’ENTREPRENEUR TÉMOIN Signature Signature Nom et titre du signataire en lettres moulées Nom du témoin en lettres moulées Ce document doit être scellé par la caution Page 46 de 58 . École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 A,9*959A999>99 :99-9 -).1,*&,,/+0).1 1 +8B1651535E61761D1F6E48CC61DA58E3461FDE16148AB34438CCD3E61 )+1 1#0,)+"$+"1 21 2$1 *33,,*+1 ,*2$#)1 2$1 ,*&3,,*+1 4-*+")1 4$1#5,1 $11)20)1 2$1 ,*&3,,*+1 ,&")1 21 2$11)21 (*66#),12$+011$#171 la COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES +8B1761D198BB34438C1498D3E61 $""),")18&)12),1(02$#$"*+,14$1#5,1,*+"1%#$),1)"1*3125"),121"*&,12),10/$#(,!1 $&1+*31()171 1 +8B17A148AB34438CCD3E61 4$1#5,1$11)2012)19,*&3,,*++$#):1 -)1(02$#)1)18&1,&"171 1. J’AI LU ET JE COMPRENDS LA PRÉSENTE ATTESTATION. 2. JE SAIS QUE LA SOUMISSION SERA REJETÉE SI LES DÉCLARATIONS CONTENUES À LA PRÉSENTE ATTESTATION NE SONT PAS VRAIES OU COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS. 3. JE RECONNAIS QUE LA PRÉSENTE ATTESTATION PEUT ÊTRE UTILISÉE À DES FINS JUDICIAIRES. 4. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE SOUMISSIONNAIRE À SIGNER LA PRÉSENTE ATTESTATION. 5. LA OU LES PERSONNES, SELON LE CAS, DONT LE NOM APPARAÎT SUR LA SOUMISSION, ONT ÉTÉ AUTORISÉES PAR LE SOUMISSIONNAIRE À FIXER LES MODALITÉS QUI Y SONT PRÉVUES ET À SIGNER LA SOUMISSION EN SON NOM. 6. AUX FINS DE LA PRÉSENTE ATTESTATION ET DE LA SOUMISSION, JE COMPRENDS QUE LE MOT «CONCURRENT» S’ENTEND DE TOUTE SOCIÉTÉ DE PERSONNES OU DE TOUTE PERSONNE, AUTRE QUE LE SOUMISSIONNAIRE, LIÉE OU NON, AU SENS DU DEUXIÈME ALINÉA DU POINT 9, À CELUI-CI : a) QUI A ÉTÉ INVITÉE À PRÉSENTER UNE SOUMISSION; b) QUI POURRAIT ÉVENTUELLEMENT PRÉSENTER UNE SOUMISSION SUITE À L’APPEL D’OFFRES COMPTE TENU DE SES QUALIFICATIONS, DE SES HABILETÉS OU DE SON EXPÉRIENCE. Page 47 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 A999>99 :99-9679 9 7. LE SOUMISSIONNAIRE A ÉTABLI LA PRÉSENTE SOUMISSION SANS COLLUSION ET SANS AVOIR ÉTABLI D’ENTENTE OU D’ARRANGEMENT AVEC UN CONCURRENT, SAUF EN CE QUI CONCERNE LA CONCLUSION ÉVENTUELLE D’UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, NOTAMMENT QUANT : 1 AUX PRIX; 1 AUX MÉTHODES, AUX FACTEURS OU AUX FORMULES UTILISÉS POUR ÉTABLIR LES PRIX; 1 À LA DÉCISION DE PRÉSENTER, DE NE PAS PRÉSENTER OU DE RETIRER UNE SOUMISSION; 1 À LA PRÉSENTATION D’UNE SOUMISSION SPÉCIFICATIONS DE L’APPEL D’OFFRES. QUI, VOLONTAIREMENT, NE RÉPOND PAS AUX 8. LES MODALITÉS DE LA SOUMISSION N’ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS INTENTIONNELLEMENT DIVULGUÉES PAR LE SOUMISSIONNAIRE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, À UN CONCURRENT AVANT L’HEURE ET LA DATE LIMITES FIXÉES POUR LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS, À MOINS D’ÊTRE REQUIS DE LE FAIRE PAR LA LOI. 9. NI LE SOUMISSIONNAIRE, NI UNE PERSONNE LIÉE À CELUI-CI, N’ONT ÉTÉ DÉCLARÉS COUPABLES DANS LES CINQ (5) ANNÉES PRÉCÉDANT LA DATE DE PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION, D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION ÉNONCÉS CI-DESSOUS : 1 D’UNE INFRACTION PRÉVUE AUX ARTICLES 45, 46 ET 47 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE (L.R.C. 1985, C. C-34) RELATIVEMENT À UN APPEL D’OFFRES PUBLIC OU À UN CONTRAT D’UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE AU CANADA; 1 D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION PRÉVU, SELON LE CAS, AUX ARTICLES 119 À 125 ET AUX ARTICLES 346, 380, 382, 382.1, 462.31 ET 467.11 À 467.13 DU CODE CRIMINEL (L.R.C. 1985, C. C- 46); 1 D’UNE INFRACTION PRÉVUE AUX ARTICLES 60.1, 60.2, L’ADMINISTRATION FISCALE (L.R.Q., C. A-6.002); 1 D’UNE INFRACTION PRÉVUE AUX ARTICLES CARBURANTS (L.R.Q., C. T-1); 1 D’UNE INFRACTION PRÉVUE À L’ARTICLE C. I-2); 1 D’UNE INFRACTION PRÉVUE AUX ARTICLES 1985, C.1 (5E SUPPL); 1 D’UNE INFRACTION PRÉVUE AUX ARTICLES 96, 97, SUR LA TAXES D’ACCISE (L.R.C. 1985, C. E-15); 62, 62.0.1, 62.1, 68 ET 68.0.1 DE LA LOI SUR 42.1 ET 43 DE LA LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES 14.2 DE LA LOI CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE TABAC (L.R.Q., 238 ET 239 DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (L.R.C. 101, 102, 108, 326, 327, 329 ET 330 DE LA LOI OU AYANT ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE D’UN TEL ACTE CRIMINEL OU D’UNE TELLE INFRACTION, LE SOUMISSIONNAIRE OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE, EN A OBTENU LA RÉHABILITATION OU LE PARDON. Page 48 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 A999>99 :99-9679 POUR L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE ATTESTATION, ON ENTEND PAR PERSONNE LIÉE : LORSQUE LE SOUMISSIONNAIRE EST UNE PERSONNE MORALE, UN DE SES ADMINISTRATEURS ET, LE CAS ÉCHÉANT, UN DE SES AUTRES DIRIGEANTS DE MÊME QUE LA PERSONNE QUI DÉTIENT DES ACTIONS DE SON CAPITAL-ACTIONS QUI LUI CONFÈRENT AU MOINS 50% DES DROITS DE VOTE POUVANT ÊTRE EXERCÉS EN TOUTES CIRCONSTANCES RATTACHÉS AUX ACTIONS DE LA PERSONNE MORALE ET, LORSQUE LE SOUMISSIONNAIRE EST UNE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF, EN COMMANDITE OU EN PARTICIPATION, UN DE SES ASSOCIÉS ET, LE CAS ÉCHÉANT, UN DE SES AUTRES DIRIGEANTS. L’INFRACTION COMMISE PAR UN ADMINISTRATEUR, UN ASSOCIÉ OU UN DES AUTRES DIRIGEANTS DU SOUMISSIONNAIRE DOIT AVOIR ÉTÉ COMMISE DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DES FONCTIONS DE CETTE PERSONNE AU SEIN DU SOUMISSIONNAIRE. JE RECONNAIS CE QUI SUIT : 10. SI LA COMMISSION SCOLAIRE DÉCOUVRE, MALGRÉ LA PRÉSENTE ATTESTATION, QU’IL Y A EU DÉCLARATION DE CULPABILITÉ À L’ÉGARD D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION MENTIONNÉE AU POINT 9, LE CONTRAT QUI POURRAIT AVOIR ÉTÉ ACCORDÉ AU SOUMISSIONNAIRE DANS L’IGNORANCE DE CE FAIT POURRA ÊTRE RÉSILIÉ ET DES POURSUITES EN DOMMAGES-INTÉRÊTS POURRONT ÊTRE INTENTÉES CONTRE LE SOUMISSIONNAIRE ET QUICONQUE EN SERA PARTIE. 11. DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LE SOUMISSIONNAIRE OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE SERAIT DÉCLARÉ COUPABLE D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION MENTIONNÉE AU POINT 9 EN COURS D’EXÉCUTION DU CONTRAT, LE CONTRAT POURRAIT ÊTRE RÉSILIÉ PAR LA COMMISSION SCOLAIRE. ET J’AI SIGNÉ, Signature Date Nom du signataire en lettres moulées Page 49 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 A,9(959A:F92:-99?:F9 Nom du soumissionnaire JE SOUSSIGNÉ(E), Nom et titre de la personne autorisée par le soumissionnaire Atteste que les déclarations ci-après sont complètes et exactes, et déclare ce qui suit : 1. L’entrepreneur n’a pas d’établissement au Québec où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau; 2. J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration; 3. Je suis autorisé(e) par le soumissionnaire à signer cette déclaration et à présenter, en son nom, la soumission; ET J’AI SIGNÉ À , LE Date Signature de la personne autorisée Nom du signataire en lettres moulées Page 51 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 A,9&%99E999-9 Le FOURNISSEUR reconnaît que la COMMISSION peut, selon les termes du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics, consigner dans un rapport l’évaluation du FOURNISSEUR dont le rendement serait considéré insatisfaisant par la COMMISSION, la cas échéant. Dans les circonstances, la COMMISSION procède selon les modalités prévues dans ce règlement. EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ : 1 1 1 Pour la COMMISSION : ,3C111 261 . Pour le FOURNISSEUR : 1 ,3C111 1 261 . Lettres moulées Lettres moulées Signature Signature 68C9538C1 1 68C9538C1 Page 53 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 A,9&&959-92-9 284117A418291D95D7822A133A27D91D3412E9A6B9D245D"5D2D6539 La Commission scolaire a identifié dans ses bâtiments la présence de matériaux friables et non friables contenant ou susceptibles de contenir de l’amiante. Un rapport de relevé d’amiante indiquant la localisation de ces matériaux et la surface qu’ils occupent peut être consulté auprès du Service des ressources matérielles. La réglementation du Québec, incluse dans le Code de sécurité pour les travaux de construction, s’applique à tous les travaux d’entretien et de rénovation risquant de générer de la poussière d’amiante. Le dérangement des matériaux contenant de l’amiante dans les bâtiments ne peut être effectué que par des entrepreneurs ou des employés du bâtiment ayant reçu une formation sur les mesures de sécurité en présence d’amiante. Ce formulaire a pour but de vous informer officiellement que des matériaux contenant et susceptibles de contenir de l’amiante sont présents dans les bâtiments dans lesquels vous allez travailler. Il incombe à l’entrepreneur de mettre en œuvre les méthodes appropriées et de prendre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de ses travailleurs et des occupants du bâtiment en conformité avec la réglementation et les recommandations de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST). Vous reconnaissez que vous avez été avisés des risques liés à la présence d’amiante et que, pour effectuer des travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante, vous devez avoir reçu ladite formation. Nom du soumissionnaire Signature Nom du signataire en lettres moulées Date Fonction du signataire en lettres moulées Page 55 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 A,9&$959"F9 9 -9 À titre de représentant du Service des ressources matérielles de la COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES, siégeant au : 4671, rue Principale à Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 J’autorise Nom de l’entrepreneur situé au Adresse de l’entrepreneur à faire une demande de permis de Construction, agrandissement, démolition, etc. pour Description des travaux sur l’immeuble dont nous sommes propriétaire et situé au Adresse du bâtiment En foi de quoi, j’ai signé le Date Signature du chargé(e) de projet de la Commission scolaire Nom en lettre moulées du chargé(e) de projet de la Commission scolaire Signature du représentant de l’entrepreneur Nom en lettre moulées du représentant de l’entrepreneur 1 1 1 1 1 1 1 Page 57 de 58 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1F9,9-9 A,9 1 A,9&+9599288-992 99-@9 29-9 1 Nous, soussignés, déclarons qu’il est entendu qu’un des objectifs du présent projet est de construire ou de rénover un bâtiment en minimisant l’impact environnemental. Nous acceptons de prendre l’initiative en adaptant nos pratiques de construction actuelles de façon à intégrer les quatre grands principes de la construction des bâtiments verts suivants : 1 Réduire Réutiliser Recycler Repenser 1 1 1 1 Éviter l’usage des matériaux non-nécessaires; Incorporer les matériaux existants; Incorporer les matériaux existants de façon innovatrice; et Rechercher des méthodes de construction innovatrices pour la gestion des déchets. Pendant toute la construction du projet, nous, les soussignés, sommes disposés à travailler ensemble en vue de respecter les mesures de réduction des déchets suivantes : Réduction des déchets 1 Séparer les déchets en filières d’élimination appropriées; 1 Détourner les déchets des sites d’enfouissement vers les filières de réutilisation lorsque c’est possible; 1 Soumettre des estimations précises des quantités des matériaux nécessaires; 1 Soumettre les documents de coordination nécessaires à la gestion des déchets sur le chantier selon les délais impartis; et 1 Prendre en charge le nettoyage des déchets et de la poussière sur les aires de travail selon les règles du chantier. Manutention et entreposage des matériaux 1 Décourager le sur-emballage des matériaux; 1 Assurer un transport des matériaux sûr afin d’en limiter toute détérioration; et 1 Entreposer les matériaux de façon à en limiter la détérioration. Impact sur le site de construction 1 Prévenir la contamination du site de construction et des conteneurs L’entrepreneur général s’engage à respecter les consignes de la gestion des déchets pendant toutes les étapes de la construction du projet cité ci-dessous. Conséquemment, il doit aviser et gérer ses sous-traitants et fournisseurs en fonction du présent engagement. Projet (nom et numéro) Adresse du projet Signature du représentant de l’entrepreneur Nom en lettres moulées du signataire Date Note :L’Entrepreneur est tenu d’afficher cet avis sur le chantier à un endroit à la vue du public et de s’assurer qu’il demeure affiché en tout temps 1 Page 58 de 58 003 123456523789A3ABCDE78 Bâtiment : AF87DF8 Nom du projet : BF888888 8!"8558 Numéro du projet : #$%&$'&%$B(8 Numéro de projet du professionnel : C%)#)*+8 Version 2014-2015 Le soumissionnaire est considéré avoir pris connaissance du « Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics » (Loi sur les contrats des organismes publics sur le site web du gouvernement du Québec). École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 6,88-.8 1 1 %/1 457!2756523789A3ABCDE78////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8)1 1.11 Champ d’application ............................................................................................................. 51 1.21 Définitions............................................................................................................................. 51 1.31 Documents fournis à l’Entrepreneur ...................................................................................... 71 1.41 Préséance ............................................................................................................................ 71 1.51 Interprétation des documents contractuels ............................................................................ 81 1.61 Accès aux documents sur le chantier .................................................................................... 81 1.71 Sous-traitance ...................................................................................................................... 81 1.81 Autres Entrepreneurs ............................................................................................................ 81 1.91 Objets de valeur ................................................................................................................... 91 #/1 457!275652378DA9CDE78/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8'1 2.11 Lois et règlements, permis et brevets .................................................................................... 91 2.21 Taxes et redevances............................................................................................................. 91 2.31 Licences ............................................................................................................................... 91 +/1 9CBC365E78E68C770BC31E78///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8%$1 3.11 Avis aux salariés, fournisseurs de matériaux, etc. ............................................................... 101 3.21 Clause de dégagement et d’assumation de responsabilité .................................................. 111 3.31 Assurances ......................................................................................................................... 111 &/1 11C365EB8E68(E70BE784E8!B26E165238///////////////////////////////////////////////////////////8%21 4.11 Maîtrise des travaux............................................................................................................ 161 4.21 Responsabilité de l’Entrepreneur ........................................................................................ 171 4.31 Santé et sécurité au chantier............................................................................................... 181 4.41 Main-d’œuvre, matériaux et matériel de construction .......................................................... 191 4.51 Ventilation du prix du contrat-cadre ..................................................................................... 191 4.61 Calendrier des travaux ........................................................................................................ 201 4.71 Dessins d’atelier et instructions de manufacturiers .............................................................. 201 4.81 Installations temporaires ..................................................................................................... 211 4.91 Panneaux d’identification et publicité ................................................................................... 211 4.101 Informations ........................................................................................................................ 211 4.111 Protection des arbres .......................................................................................................... 211 4.121 Prévention des incendies .................................................................................................... 221 4.131 Usage d’explosifs................................................................................................................ 221 4.141 Bornes et niveaux ............................................................................................................... 231 4.151 Conduites souterraines ....................................................................................................... 231 4.161 Conditions du sous-sol........................................................................................................ 231 4.171 Découpages, percements et réparations ............................................................................. 231 4.181 Suspension des travaux ...................................................................................................... 241 4.191 Mesures d’urgence ............................................................................................................. 241 4.201 Prolongation des délais d’exécution .................................................................................... 241 4.211 Nettoyage ........................................................................................................................... 241 4.221 Manuels d’instructions ........................................................................................................ 25 1 1 Page 3 de 41 1 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 6,88-.8 1 1 )/1 1236B3DE84E786BC4C058////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8#)1 5.11 Assemblées et visites de chantier ....................................................................................... 251 5.21 Inspection des travaux ........................................................................................................ 251 5.31 Échantillons, essais et dosages .......................................................................................... 261 5.41 Substitution et équivalence de matériaux ............................................................................ 261 5.51 Demande de changement ................................................................................................... 261 5.61 Ordre de changement ......................................................................................................... 261 5.71 Refus des travaux ............................................................................................................... 271 2/1 BA1E!652384E786BC4C058///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8#61 6.11 Réception provisoire des travaux ........................................................................................ 271 6.21 Réception définitive des travaux.......................................................................................... 281 6.31 Garantie après réception définitive ...................................................................................... 281 6.41 Prise de possession anticipée ............................................................................................. 281 6/1 !C5E(E3678E68B79DE(E3684E7812(!6E78////////////////////////////////////////////////////////8#'1 7.11 Demandes de paiement ...................................................................................................... 291 7.21 Certificat de paiement ......................................................................................................... 291 7.31 Paiements .......................................................................................................................... 291 7.41 Salaires .............................................................................................................................. 301 */1 45ABE3478E68BA75D5C65238///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8+$1 8.11 Règlements de différends ................................................................................................... 301 8.21 Défaut de l’Entrepreneur ..................................................................................................... 301 8.31 Résiliation du contrat .......................................................................................................... 301 8.41 Réclamation ....................................................................................................................... 31 1 1 6C8DE84E78C33E5E78 Annexe 3A – Avis aux salariés et fournisseurs de biens ou services ............................................... 35 Annexe 3B – Avis aux salariés et fournisseurs de biens ou services ............................................... 37 Annexe 3C – Formulaire d’assurance responsabilité ...................................................................... 39 Annexe 3D / Attestation d’assurance chantier................................................................................. 41 1 Page 4 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.1 CHAMP D’APPLICATION Les présentes conditions générales sont assujetties au Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics adopté suivant la « Loi sur les contrats des organismes publics » (L.Q. c. 2006, c. 29). Elles font partie intégrante des documents d’appel d’offres et du contrat-cadre qui sera conclu entre le Donneur d’ouvrage et l’Entrepreneur. 1.2 DÉFINITIONS Dans le présent document, on entend par : 1.2.1. Construction L’ensemble des travaux de fondation, d’érection, de rénovation, de réparation, d’entretien, de modification ou de démolition d’un immeuble, y compris tout autre geste réputé être de la construction au sens de la législation pertinente. 1.2.2. Contrat ou contrat-cadre Le document contenant les clauses relatives aux droits, obligations et responsabilités des parties aux fins de l’exécution des travaux confiés à l’Entrepreneur, incluant l’ensemble des documents contractuels. 1.2.3. Créancier Une personne, société ou compagnie qui a fourni, vendu ou loué à l’Entrepreneur ou à ses sous-traitants, des services, des matériaux ou des mains-d’œuvre destinées exclusivement à l’ouvrage. La Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission de la construction du Québec, en ce qui concerne leurs cotisations ou remises. 1.2.4. Documents contractuels Outre le contrat-cadre, tous les documents auxquels le contrat-cadre se réfère, entre autres, les instructions aux soumissionnaires, les conditions générales et, le cas échéant, les conditions particulières, les plans et le devis, le cahier des charges, les dessins d’atelier, les échantillons, les maquettes et tout autre document ou matériel fourni au besoin par la Commission scolaire. 1.2.5. Entrepreneur Une personne physique ou morale, ou une société, signataire du contrat avec la Commission scolaire. Page 5 de 41 1 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 1.2.6. Fin des travaux La date à laquelle l’ouvrage demandé aux documents contractuels est exécutée et est en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine. 1.2.7. Fin de contrat La date d’expiration de la garantie offerte par l’Entrepreneur. 1.2.8. Responsable des travaux Le professionnel du bâtiment, engagé par la Commission scolaire, qui a la responsabilité de coordonner l’étude, la réalisation du projet en tout ou en partie et la surveillance des travaux. 1.2.9. Donneur d’ouvrage La Commission scolaire des Samares (ci-après la « Commission scolaire ou propriétaire »); 1.2.10. Réception définitive La réception définitive de l’ouvrage est l’acte par lequel le responsable des travaux déclare l’accepter sans réserve suite, le cas échéant, à la correction des vices et malfaçons apparents relevés lors de la réception provisoire. 1.2.11. Réception provisoire La réception provisoire de l’ouvrage est l’acte par lequel le responsable des travaux déclare l’accepter avec réserve. Une liste des vices ou malfaçons apparents est alors dressée par les professionnels et le responsable des travaux. 1.2.12. Règlement Le Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics. 1.2.13. Soumission L’ensemble des documents présentés par un soumissionnaire en vue de l’obtention du contrat. 1.2.14. Soumissionnaire Toute personne, physique ou morale, ou une société qui présente une soumission. 1.2.15. Sous-traitant Une personne, physique ou morale, ou une société qui exécute des travaux pour l’Entrepreneur Page 6 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 1.2.16. Instructions supplémentaires En cours de chantier, apporte des précisions sans modification de coûts. 1.2.17. Demande de changement En cours de chantier, apporte des changements techniques à l’ouvrage 1.2.18. Ordre de changement Regroupe des demandes de changements et peut apporter des modifications de coûts et/ou de délai à l’ouvrage 1.3 DOCUMENTS FOURNIS À L’ENTREPRENEUR La Commission scolaire doit remettre à l’Entrepreneur et sans frais pour ce dernier les exemplaires de plans et devis ou parties de tels documents nécessaires à l’exécution des travaux. Il doit également fournir, au besoin, des détails et des instructions qui peuvent se traduire, en outre, sous forme de documents graphiques ou écrits, d’échantillons ou de maquettes qui deviennent des documents contractuels. 1.4 PRÉSÉANCE Advenant une contradiction entre les documents contractuels, les règles suivantes s’appliquent : 1.4.1. Les documents portant la date la plus récente ont préséance. 1.4.2. Les dimensions chiffrées indiquées dans les dessins ont préséance, même si elles diffèrent des dimensions à l’échelle. 1.4.3. Les dessins établis à la plus grande échelle ont préséance sur les dessins à même date à l’échelle réduite. 1.4.4. Les normes données en référence dans les documents sont considérées comme faisant partie au même titre que si elles y étaient incluses entièrement. 1.4.5. L’ordre de priorité, du premier rang au dernier, est le suivant : 1.4.5.1. Le contrat; 1.4.5.2. Les addenda; 1.4.5.3. Les conditions particulières; 1.4.5.4. Les conditions générales; 1.4.5.5. Les devis; 1.4.5.6. Les dessins. Page 7 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 1.5 INTERPRÉTATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS Le responsable des travaux a compétence en priorité pour interpréter les documents contractuels en vue de l’exécution des travaux. 1.6 ACCÈS AUX DOCUMENTS SUR LE CHANTIER L’Entrepreneur doit conserver en bon état sur le chantier un exemplaire de tous les documents contractuels, le cas échéant, tout document portant la mention officielle de la Commission scolaire « approuvé aux fins de construction » et des dessins d’atelier approuvés par le responsable des travaux et les tenir à la disposition de la Commission scolaire et des autres représentants autorisés. L’Entrepreneur doit également conserver en bon état sur le chantier l’ensemble des procès-verbaux des réunions de chantier. 1.7 SOUS-TRAITANCE L’Entrepreneur a la responsabilité de la compétence de la solvabilité et du contenu de la soumission de chacun de ses sous-traitants et il doit informer ces derniers des obligations qu’il entend leur imposer. L’Entrepreneur s’engage à ce que les contrats avec ses sous-traitants incorporent les obligations prévues aux documents contractuels. Il doit également transmettre à la Commission scolaire sur demande et sans échéances, toute information relative à ses sous-traitants et mettre à sa disposition, pour examen, tout document s’y rapportant. De plus, l’Entrepreneur convient de n’engager que des sous-traitants ayant un établissement au Québec, ou dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental, des installations permanentes et le personnel requis pour exécuter les travaux qui font l’objet de leur mandat, sauf pour les spécialités qui sont spécifiquement exemptées de cette obligation dans les documents d’appels d’offres. 1.8 AUTRES ENTREPRENEURS Le Donneur d’ouvrage se réserve le droit d’adjuger des contrats distincts à d’autres Entrepreneurs relativement à des travaux connexes, autres que ceux faisant l’objet du contrat-cadre. La Commission scolaire assumera alors la coordination des travaux et exigera des couvertures d’assurance de ces autres Entrepreneurs dans la mesure où peuvent être touchés les travaux visés par le contrat-cadre. L’Entrepreneur doit coordonner ses travaux avec ceux des autres Entrepreneurs et assurer les raccordements prévus ou indiqués dans les documents contractuels. 1 Page 8 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 L’Entrepreneur doit signaler au responsable des travaux et confirmer par écrit tout défaut qu’il constate dans les travaux des autres entrepreneurs et qui serait de nature à affecter les travaux du contrat. Toute négligence de la part de l’Entrepreneur à signaler des défauts qu’il aurait pu raisonnablement constater annule toutes réclamations qu’il pourrait faire auprès de la Commission scolaire en raison des défauts des travaux des autres entrepreneurs sauf les déficiences que l’Entrepreneur pouvait raisonnablement ignorer. Le responsable des travaux ou tout autre professionnel responsable de la réalisation du projet n’auront en aucun temps à servir d’arbitre ou à régler des litiges survenant entre les entrepreneurs présents sur le chantier. 1.9 OBJETS DE VALEUR À moins de dispositions contraires aux documents contractuels, tous les objets ou matériaux de valeur se trouvant sur les lieux ou découverts au cours des travaux appartiennent à la Commission scolaire, qui doit en être immédiatement averti par l’Entrepreneur, afin de prendre les dispositions qui s’imposent. 2. DISPOSITIONS LÉGALES 2.1 LOIS ET RÈGLEMENTS, PERMIS ET BREVETS L’Entrepreneur doit se munir de tous les permis, licences, brevets et certificats nécessaires à l’exécution des travaux, respecter et faire respecter les lois, règlements fédéraux, provinciaux et municipaux, ordonnances, décrets, codes et conventions collectives touchants la construction, la main-d’œuvre, la santé et la sécurité, et fournir, sur demande du responsable des travaux, la preuve de leurs observances. 2.2 TAXES ET REDEVANCES Le prix total du contrat-cadre doit exclure toutes les taxes fédérales et provinciales et inclure toutes les taxes municipales, frais et droits de douane, permis, licences, redevances pour la fourniture et l’emploi de dispositifs, appareils ou procédés brevetés, toutes les dépenses connexes nécessaires à l’exécution des travaux ainsi que tous les autres frais qui découlent des documents contractuels. 2.3 LICENCES Pendant toute la durée des travaux, l’Entrepreneur et les sous-traitants spécialisés doivent détenir leur licence respective valide, conformément à la Loi sur le bâtiment. Si la licence expire pendant la durée des travaux, l’Entrepreneur et les sous-traitants spécialisés doivent apporter la preuve de son renouvellement auprès de la Commission scolaire. 1 Page 9 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 3. GARANTIES ET ASSURANCES 3.1 AVIS AUX SALARIÉS, FOURNISSEURS DE MATÉRIAUX, ETC. L’Entrepreneur doit afficher bien en vue à l’emplacement des travaux un avis selon les formules produites aux annexes 3A et 3B indiquant qu’une garantie du paiement de la main-d’œuvre et des matériaux est en vigueur ainsi que le nom et l’adresse du détenteur de la garantie et un exposé de la marche à suivre pour présenter une réclamation. 1 Page 10 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 3.2 CLAUSE DE DÉGAGEMENT ET D’ASSUMATION DE RESPONSABILITÉ L’Entrepreneur dégage la Commission scolaire des Samares, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés, préposés et bénévoles, de toute responsabilité pour tout dommage, toute réclamation, toute action ou toute autre poursuite découlant de tout dommage causé à des tiers dans le cadre de l’exécution des travaux et tient la Commission scolaire indemne de toute responsabilité pour les dommages que pourrait subir l’Entrepreneur. L’Entrepreneur s’engage à prendre faits et causes pour la Commission scolaire des Samares, ses administrateurs, dirigeants, employés, préposés et bénévoles, et à les tenir indemnes de tout déboursé, frais set indemnités lorsque ces derniers sont impliqués dans tout dommage, toute réclamation, toute poursuite ou toute action intentés par des tiers pour tout évènement associé à l’exécution du projet. 3.3 ASSURANCES L’Entrepreneur doit obtenir, à ses frais, les assurances demandées ci-après et fournir à la Commission scolaire, avant la signature du contrat et le début des travaux, les attestations d’assurances (annexes 3C et 3D) confirmant que toutes les assurances ont été souscrites et les maintenir en vigueur jusqu’à la réception définitive des travaux selon les spécifications demandées. Toutes les polices d’assurance requises par les présentes doivent être au bénéfice de la Commission scolaire et de l’Entrepreneur. Si l’Entrepreneur ne remplit pas son obligation de maintenir en vigueur les assurances exigées par la Commission scolaire, cette dernière a le droit d’obtenir ces polices d’assurance et de les maintenir en vigueur. L’Entrepreneur doit alors, sur demande, payer les primes reliées à ces polices d’assurance à la Commission scolaire. À défaut, la Commission scolaire pourra en déduire le coût des sommes qui sont dues ou qui deviendront dues à l’Entrepreneur. Il est entendu et convenu que les exigences d’assurance ne doivent pas être interprétées comme une limitation à la responsabilité ou aux obligations de l’Entrepreneur et l’acceptation des attestations d’assurance par la Commission scolaire ne saurait être interprétée comme une acceptation des carences qu’elles peuvent contenir, le cas échéant. Il demeure de la responsabilité de l’Entrepreneur de souscrire, à ses frais, toute autre assurance qu’il jugera nécessaire. 3.3.1. Conditions applicables à toutes les polices: 3.3.1.1. Nom de l’assuré : la Commission scolaire ou l’Entrepreneur ou les sous-traitants; 3.3.1.2. Les fournisseurs de matériaux et d’équipement sont ajoutés comme assurés additionnels pourvu qu’ils fassent des travaux au site du projet; Page 11 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 3.3.1.3. Les polices ne pourront être annulées ou modifiées sans qu’un préavis de 60 jours soit donné par l’assureur à la Commission scolaire; 3.3.1.4. Tout acte, toute omission ou déclaration de la part d’un quelconque assuré ou l’un de ses employés qui pourrait annuler les polices demandées ou compromettre le paiement d’une réclamation ne devra en aucun cas préjudicier aux droits des autres assurés en vertu de ces polices; 3.3.1.5. Les polices d’assurance ne doivent contenir aucune mention ayant pour effet d’exclure toute responsabilité relative à des travaux avec des matériaux contenant de l’amiante, poussières, moisissures, dégâts d’eau ou infiltrations d’eau; 3.3.2. Assurance responsabilité civile générale « wrap-up » L’Entrepreneur doit fournir et maintenir en vigueur au moyen soit d’une police distincte soit d’un avenant à une police déjà existante, une assurance responsabilité civile générale de type « wrap-up » comportant une limite d’indemnité au montant minimal de 5 M $, pour dommages corporels (y compris la mort en résultant) et pour dommages matériels (y compris la perte d’usage) sur base d’événement et couvrant : 3.3.2.1. le risque des lieux et activités sur le site; 3.3.2.2. le risque des produits et des travaux complétés pour une période de vingt-quatre (24) mois, après la réception définitive des travaux; 3.3.2.3. le risque de responsabilité assumée en vertu d’un contrat, formule globale; 3.3.2.4. le risque découlant d’ascenseurs, de monte-charge ou de grues, le cas échéant; VOLONTAIREMENT OMIS 3.3.2.5. le risque relatif aux préjudices personnels; 3.3.2.6. le risque des travaux d’étayage, d’excavation, de reprise en sous-œuvre, de démolition, de battage de pieux et de travaux de nivellement, le cas échéant; VOLONTAIREMENT OMIS 3.3.2.7. le risque de responsabilité automobile des non-propriétaires; 3.3.2.8. le risque de responsabilité civile patronale contingente; 3.3.2.9. l’avenant d’extension du terme assuré aux employés des assurés; 3.3.2.10. l’avenant des dommages matériels formule étendue pour les opérations terminées; Page 12 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 3.3.2.11. la clause de responsabilité réciproque, qui fait en sorte que la police s’applique à toute réclamation intentée par un assuré contre tout autre assuré, de la même manière que si des polices distinctes avaient été émises en faveur de chacun d’eux; 3.3.2.12. l’exclusion relative aux véhicules automobiles ne devra pas s’appliquer à la propriété, l’utilisation ou l’exploitation de tout équipement d’entrepreneurs ni à tout matériel ou équipement assujetti à un véhicule automobile se trouvant sur les lieux d’utilisation dudit matériel ou équipement; 3.3.2.13. la police ne devra pas comporter d’exclusion relative à l’enlèvement ou l’affaiblissement de supports ou de murs de soutènement; 3.3.2.14. l’exclusion des biens sous les soins, la garde ou le contrôle de l’assuré ne devra pas s’appliquer aux biens existants et/ou aux biens faisant partie de phases déjà terminées; 3.3.2.15. l’avenant d’assurance restreinte de la pollution soudaine et accidentelle (BAC 2313 ou comparable), pour une limite minimale de 500 000 dollars; VOLONTAIREMENT OMIS 3.3.2.16. la franchise est à la charge de l’Entrepreneur, des soustraitants et des fournisseurs; 3.3.2.17. Nom de l’assuré : la Commission scolaire des Samares et l’Entrepreneur et les sous-traitants et les fournisseurs; 3.3.3. Assurance chantier L’Entrepreneur doit fournir et maintenir en vigueur une assurance tous risques de chantier (Builder’s risk) pour la pleine valeur assurable des travaux, établie en fonction du prix du contrat et incluant un montant additionnel de 0,00 $ pour la valeur des équipements fournis par la Commission scolaire à être installés par l’Entrepreneur. L’assurance chantier doit offrir une protection minimale équivalente à «Assurance des chantiers/formule globale (BAC 4042 ou comparable)» incluant les extensions de garantie suivantes : 1 3.3.3.1. biens en cours de transport : 25 000$; VOLONTAIREMENT OMIS 3.3.3.2. biens à tout autre emplacement : 25 000$; VOLONTAIREMENT OMIS 3.3.3.3. la garantie pour les dommages découlant du tremblement de terre; 3.3.3.4. la garantie pour les dommages découlant de l’inondation; Page 13 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 3.3.3.5. une clause de renonciation à subrogation formelle envers les différents assurés, sans limitations à la mesure de leurs intérêts, à l’exception des ingénieurs et architectes; 1 3.3.3.6. une clause permettant la mise en service ou l’occupation ou l’utilisation partielle des lieux, à quelque fin que ce soit; 3.3.3.7. en cas de dommages à des matériaux, poutres, colonnes, murs ou membrures destinés à porter des charges comme parties de l’ossature du bâtiment, aucun ne pourra être réutilisé ou réparé sans l’assentiment écrit du responsable des travaux à l’emploi de la Commission scolaire, soit à titre d’employé, soit à titre de conseiller; 3.3.3.8. en cas de sinistre, les frais encourus par la Commission scolaire en paiement de services professionnels et autres frais relatifs au sinistre seront inclus dans la réclamation finale de l’assuré et payable par l’assureur; 3.3.3.9. entente relative au sinistre, bris de machine/assurance chantier; 3.3.3.10. en cas de sinistre, dès que l’assureur aura fait les constatations nécessaires en vue de l’évaluation de la perte, il en avisera par écrit l’Entrepreneur et prendra entente avec lui afin que celui-ci puisse commencer les réparations; 3.3.3.11. les franchises sont à la charge de l’Entrepreneur, des soustraitants et des fournisseurs. 3.3.4. Assurance bris de machine L’Entrepreneur doit fournir et maintenir en vigueur une assurance bris de machine pour une limite de 1 M$, pour couvrir les objets sous pression ainsi que les appareillages électriques et électroniques déjà installés et opérationnels qui sont sous les soins, la garde ou le contrôle des assurés ainsi que ceux qui seront installés ou opérationnels durant la période des travaux, incluant les extensions de garantie suivantes : 3.3.4.1. la protection « Réparations et remplacement »; 3.3.4.2. la protection « Frais d’urgence »; 3.3.4.3. la protection « Automatique » pour toute nouvelle acquisition devra être amendée pour couvrir automatiquement tout nouvel objet installé durant la période des travaux; 3.3.4.4. la protection pour les dommages découlant de la fuite d’ammoniac, d’eau d’un système de réfrigération ou de produits hasardeux pour une limite de 250 000 $; Page 14 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 3.3.4.5. l’entente relative aux sinistres (chaudières et machinerie); 3.3.4.6. la clause « Ordonnance » doit être incluse. Il s’agit de la clause qui accorde l’indemnité pour les modifications rendues nécessaires par des interdictions légales; 3.3.4.7. la garantie essai et mise en marche pour une période de 15 jours; 3.3.4.8. la franchise est à la charge de l’Entrepreneur, des soustraitants et des fournisseurs; 3.3.4.9. Nom de l’assuré : la Commission scolaire des Samares ou l’Entrepreneur ou les sous-traitants. 3.3.5. Assurance pollution (Contractor’s Pollution Liability) VOLONTAIREMENT OMIS 3.3.5.1. L’Entrepreneur doit fournir et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile pollution d’Entrepreneur pour une limite minimale de 1 M$ qui comportera les garanties satisfaisantes à égard de la nature des travaux à exécuter et inclure notamment : 3.3.5.2. la Commission scolaire et l’Entrepreneur et les sous-traitants devront être nommés à titre d’assurés; 3.3.5.3. la clause de responsabilité réciproque, qui fait en sorte que la police s’applique à toute réclamation intentée par un assuré contre tout autre assuré, de la même manière que si des polices distinctes avaient été émises en faveur de chacun d’eux; 3.3.5.4. la garantie « produits et travaux » complétés devra demeurer en vigueur pour une période de 12 mois après la réception définitive; 3.3.5.5. la police ne pourra être annulée ou modifiée sans qu’un préavis de 60 jours soit donné par l’assureur à la Commission scolaire; 3.3.5.6. la franchise est à la charge de l’Entrepreneur, des soustraitants et des fournisseurs. 3.3.6. Assurances particulières de l’Entrepreneur À ses frais, l’Entrepreneur souscrira et gardera en vigueur, durant la durée de son contrat avec la Commission scolaire, les garanties décrites ci-dessous, et selon les montants prescrits. L’Entrepreneur s’engage à faire respecter par les sous-traitants les conditions se rattachant à cette section. Page 15 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 Les polices visées par les articles ci-après doivent contenir une clause de renonciation à la subrogation par l’assureur contre la Commission scolaire et toutes les autres parties reliées au projet. Toutefois, si l’Entrepreneur choisit d’auto-assurer certains risques, la Commission scolaire et toutes les autres parties reliées au projet seront déchargées de toute responsabilité si des dommages surviennent. 3.3.6.1. Équipements d’entrepreneurs Une garantie sur une base « Tous risques » pour tout l’équipement de construction du projet, sur le site, qui appartient à ou est utilisé par l’Entrepreneur ou pour lequel l’Entrepreneur est responsable. 3.3.6.2. Automobiles Une garantie pour la responsabilité découlant de la propriété, de l’utilisation et de l’opération de véhicules immatriculés, utilisés ou qui doivent être utilisés en relation avec le projet. Le montant d’assurance souscrit doit être au moins 1 000 000 $ par accident. 3.3.6.3. Outils et équipements divers Une garantie pour les outils appartenant à des ouvriers et tous les outils, l’équipement, l’échafaudage, les tours et les formes appartenant à ou loués par l’Entrepreneur ou les sous-traitants ainsi que les baraques et autres structures érigées. 4. CHANTIER ET MESURES DE PROTECTION 4.1 MAÎTRISE DES TRAVAUX L’Entrepreneur a la responsabilité complète des travaux. Il doit non seulement respecter les plans et devis, mais voir à ce que les travaux exécutés en vertu des plans et devis soient conformes au Code de la construction. Il doit les diriger et les surveiller efficacement. Il est seul responsable des moyens, méthodes, techniques, séquences, procédures et coordination de toutes les parties des travaux en vertu du contrat, ainsi que de la conception, de l’érection, du fonctionnement, de l’entretien et de l’enlèvement des structures et installations temporaires. Lorsque la loi ou les documents contractuels l’exigent et dans les cas où lesdites installations temporaires et leur méthode de construction sont telles que la compétence d’un ingénieur autre que celui engagé par la Commission scolaire est requise pour satisfaire aux exigences de la sécurité, l’Entrepreneur doit l’engager et le rémunérer. L’Entrepreneur doit employer un surintendant dont la présence est continuellement obligatoire sur le chantier durant l’exécution des travaux ainsi que des contremaîtres et des gardiens en nombre suffisant. Page 16 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 Le surintendant doit représenter l’Entrepreneur sur le chantier et les instructions qui lui sont données par le responsable des travaux sont censées avoir été données à l’Entrepreneur. Le surintendant doit avoir pleine autorité pour exécuter sans échéances les directives reçues. L’Entrepreneur donne un avis écrit de son mandat au responsable des travaux. Le responsable des travaux peut demander le remplacement du surintendant pour défaut d’assumer adéquatement sa tâche. 4.2 RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR Pendant la durée des travaux, l’Entrepreneur se porte garant envers la Commission scolaire, ses employés, ses représentants et ses mandataires et s’engage à les indemniser de toute réclamation, toute perte, tout dommage, toute action ou autre procédure découlant de sa faute, de sa négligence, de son omission ou celle de ses sous-traitants dans l’exécution du contrat. L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité de toute personne et de tout bien meuble ou immeubles, propriété de qui que ce soit, qui se trouvent sur le chantier ou à l’extérieur et pouvant être affectés par l’exécution des travaux. L’Entrepreneur est responsable de tous les dommages causés, par ses employés ou ses sous-traitants, à l’ouvrage et à la propriété privée et publique. Les réparations ou la reconstruction de toute propriété ou d'ouvrage affecté ou détruit en conséquence de l’exécution des travaux couverts par le contrat ou par manque de précaution de l’Entrepreneur, de ses employés ou agents, se font aux frais de l’Entrepreneur. Lorsque des dommages sont causés à l’ouvrage ou lorsque des défauts nécessitent la reprise en tout ou en partie de l’ouvrage, l’Entrepreneur doit faire préparer des plans et devis pour réparer ces dommages ou corriger ces défauts, les faire approuver par les professionnels concernés et faire les travaux pour terminer l’ouvrage. Les frais d’étude de ces plans et devis encourus par les professionnels concernés ainsi que les autres dépenses nécessitées par une reprise d’une partie ou de la totalité de l’ouvrage doivent être remboursés à la Commission scolaire par l’Entrepreneur. La Commission scolaire retient le montant de ces dépenses ou dommages à même les sommes dues à l’Entrepreneur en vertu du contrat conclu avec lui. L’Entrepreneur s’engage à prendre fait et cause pour la Commission scolaire ainsi qu’à l’indemniser, le cas échéant, à la suite de tout rapport d’inspection, avis de correction, avis d’infraction, avis préalable, poursuite ou jugement dans toute matière ayant trait à une infraction, à une disposition, du Code de construction, d’une loi ou règlement relatif à la santé et à la sécurité du travail et dont la responsabilité pourrait être imputée à la Commission scolaire. Dans un tel cas, l’Entrepreneur accepte que la Commission scolaire retienne des sommes d’argent et, le cas échéant, opère compensation. Page 17 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 L’Entrepreneur doit dénoncer à la Commission scolaire toute non-conformité au Code de construction et lui transmettre tout avis de correction ou autre document reçu de la Régie du bâtiment ou transmis à la Régie du bâtiment, dont la déclaration de travaux. L’Entrepreneur s’engage à transmettre à la Commission scolaire copie de la déclaration de travaux dûment remplie avec une preuve de l’envoi à la Régie du bâtiment, et ce, au plus tard le vingtième jour qui suit le début des travaux. 4.3 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU CHANTIER Pour le présent contrat, l’Entrepreneur assumera le rôle de MAÎTRE-D’ŒUVRE tel que défini dans la « Loi sur la santé et sécurité du travail » en vigueur, et ce, avec toutes les responsabilités et obligations qui en découlent. L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de tout travailleur. L’Entrepreneur doit, avant le début des travaux, élaborer en collaboration avec les sous-traitants un programme de prévention propre au chantier. Ce programme a pour objectif d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. Il contient notamment les éléments prescrits par la Loi sur la santé et la sécurité du travail et les règlements adoptés en vertu de cette loi et doit couvrir l’ensemble des travaux exécutés au chantier. L’Entrepreneur transmet à la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec le programme de prévention à l’intérieur des délais de transmission prévus à la Loi sur la santé et la sécurité du travail et des règlements adoptés en vertu de celle-ci. À défaut, la Commission scolaire peut, sans préavis et sans frais, suspendre les travaux de l’Entrepreneur jusqu’à ce qu’il se conforme à cette exigence, sans modifier le prix et le délai contractuel. L’Entrepreneur s’engage à respecter et à faire respecter par ses employés, mandataires, sous-traitants et toute personne ayant accès au chantier, les dispositions du programme de prévention ainsi que celles de toute loi ou tout règlement relatif à la santé et à la sécurité du travail notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et le code de sécurité pour les travaux de construction et à satisfaire à toutes leurs exigences. L’Entrepreneur s’engage à fournir à ses employés ou mandataires les équipements de protection individuels ou collectifs requis par la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le code de sécurité pour les travaux de construction ou tout autre règlement ainsi que par les représentants de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec. La Commission scolaire est responsable d’aucun dommage pour tout retard, arrêt dans les travaux ou pour tout coût additionnel dû au non-respect par l’Entrepreneur, ses employés, mandataires et sous-traitants d’une disposition de toute loi ou tout règlement relatif à la santé ou à la sécurité du travail. L’Entrepreneur s’engage dès réception à donner suite à tout rapport d’inspection, avis de correction, avis d’infraction, ordre ou décision émise relativement au Page 18 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 chantier. L’Entrepreneur s’engage à transmettre à la Commission scolaire de tels avis dans les dix (10) jours de leur réception par l’Entrepreneur. L’Entrepreneur consent à ce que la Commission scolaire puisse utiliser ledit programme de prévention à ses propres fins. Le programme de prévention propre au chantier doit être coordonné au programme de prévention propre à l’établissement où les travaux sont exécutés. 4.4 MAIN-D’ŒUVRE, MATÉRIAUX ET MATÉRIEL DE CONSTRUCTION Pour assurer une exécution optimale, l’Entrepreneur doit pourvoir le chantier : 4.4.1. d’une main-d’œuvre qualifiée en quantité suffisante; 4.4.2. de matériaux neufs, à moins qu’il en soit spécifié autrement aux devis, de qualité requise par les documents contractuels et préalablement approuvés par le responsable des travaux ou les spécialistes concernés; 4.4.3. de l’outillage, du matériel et des équipements adéquats. La Commission scolaire peut exiger que l’Entrepreneur lui soumette les noms et adresses des fournisseurs des matériaux et produits achetés et livrés à pieds d’œuvre avec pièces à l’appui pour lui permettre de vérifier la qualité, la quantité et la provenance desdits matériaux et produits. L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent observer toutes les lois et ordonnances municipales, provinciales et fédérales, relatives à l’emploi de la maind’œuvre. Toute infraction, sous ce rapport, est à la charge de l’Entrepreneur et ne peut lier aucunement la Commission scolaire. L’Entrepreneur doit baser sa soumission sur les matériaux et produits spécifiés dans les documents contractuels. Si l’Entrepreneur veut exécuter ses travaux avec des matériaux et produits qu’il estime équivalents, il doit, durant la période de soumission soumettre le tout à l’approbation écrite de la Commission scolaire. L’établissement de la preuve d’équivalence et les frais pour ce faire sont entièrement à la charge de l’Entrepreneur, lequel doit fournir tous les renseignements utiles, spécifications techniques, test de résistance et/ou de comportement exécutés par un laboratoire reconnu ou toute autre information requise par la Commission scolaire. La Commission scolaire a toute autorité pour approuver ou rejeter les demandes d’équivalence et la Commission scolaire n’est pas responsable des délais causés par une demande d’équivalence acceptée ou non. En cas d’acceptation de l’équivalence, tous les frais de modifications d'autres parties de l’ouvrage seront à la charge de l’Entrepreneur. 4.5 VENTILATION DU PRIX DU CONTRAT-CADRE L’Entrepreneur remet au responsable des travaux au plus tard à la première assemblée de chantier, une ventilation détaillée du prix du contrat selon la formule agréée par le responsable des travaux et la Commission scolaire. Page 19 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 4.6 CALENDRIER DES TRAVAUX L’Entrepreneur remet au responsable des travaux au plus tard à la première assemblée de chantier, un calendrier détaillé incluant un cheminement critique de l’exécution de l’ensemble des travaux respectant le délai contractuel. L’Entrepreneur doit remettre au responsable des travaux une mise à jour dudit calendrier détaillé. Il doit commencer les travaux dès la signature du contrat et doit les achever dans le délai contractuel, lequel est une considération essentielle du contrat. Il exécute les travaux avec célérité, diligence et sans interruption quelle que soit la période de l’année. La remise du calendrier par l’Entrepreneur ne lie pas la Commission scolaire, ni ne modifie les obligations de l’Entrepreneur en regard du délai contractuel. À défaut, par l’Entrepreneur de respecter ses obligations, la Commission scolaire se réserve expressément la faculté d’exercer les droits et recours prévus à l’article « Résiliation du contrat ». Advenant tout défaut de l’Entrepreneur de terminer les travaux au terme fixé au contrat et révisé le cas échéant par ordre de changement, la Commission scolaire pourra tenir l’Entrepreneur responsable des dommages et des coûts supplémentaires qu’elle a dû encourir. 4.7 DESSINS D’ATELIER ET INSTRUCTIONS DE MANUFACTURIERS Afin de ne pas retarder le progrès des travaux, l’Entrepreneur doit fournir en temps opportun, au responsable des travaux, pour approbation, les dessins d’atelier ou diagrammes ainsi que les instructions de manufacturiers nécessaires à la bonne exécution des travaux. Ces dessins d’atelier sont fournis en en format électronique, sauf indication contraire. Ces dessins sont vérifiés, identifiés, datés, signés ou scellés par l’Entrepreneur qui doit prévenir le responsable des travaux, lors de leur présentation, de tout changement par rapport aux documents contractuels. Les dessins d’atelier sont vérifiés, annotés et resoumis par l’Entrepreneur conformément aux instructions du responsable des travaux. Il est expressément convenu que l’approbation de ces dessins ou instructions de manufacturiers par le responsable des travaux ne libère pas l’Entrepreneur de sa responsabilité. L’Entrepreneur assume le risque que comporte toute commande de matériaux donnée ou tout travail exécuté avant l’approbation des dessins d’ateliers. Page 20 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 4.8 INSTALLATIONS TEMPORAIRES Pendant toute la durée des travaux, l’Entrepreneur doit pourvoir le chantier d’un bureau et autres installations nécessaires à la bonne marche des travaux, telle que l’eau, l’éclairage, le chauffage, l’électricité, le téléphone, etc. et en défrayer le coût, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans les documents contractuels. L’Entrepreneur doit également fournir, construire et maintenir en bon état des installations sanitaires en nombre suffisant de même que des lavabos et des robinets d’eau potable pour l’usage du personnel travaillant à l’exécution du contrat. 4.9 PANNEAUX D’IDENTIFICATION ET PUBLICITÉ La pose d’affiches, tracts ou journaux publicitaires est interdite à l’intérieur du chantier sans l’autorisation de la Commission scolaire. L’Entrepreneur doit fournir et installer à ses frais sur le chantier un panneau respectant les normes fournies par la Commission scolaire, tel que décrit dans les plans et devis et le protéger pendant la durée des travaux. 4.10 INFORMATIONS Seul la Commission scolaire ou toute personne désignée par lui peuvent fournir des renseignements ou informations relatifs aux travaux en cours à toute personne étrangère, notamment aux autorités locales, à la radio, à la télévision, à la presse, aux organisations locales ou autres. Toute demande d’information sur les travaux doit être transmise à la Commission scolaire. 4.11 PROTECTION DES ARBRES L’Entrepreneur doit protéger à ses frais les arbres, arbustes, gazons et plantes d’ornement sur l’emplacement des travaux. Il doit également prendre toutes précautions nécessaires pour la protection de l’environnement, des rues, parcs et terrains avoisinants. Page 21 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 4.12 PRÉVENTION DES INCENDIES L’Entrepreneur doit organiser ses travaux et ceux de ses sous-traitants de manière à prévenir les risques d’incendie. Il doit, à cette fin, prendre toutes les précautions requises par la loi ou les règlements applicables ou autrement. Notamment et non limitativement : Durant les opérations de soudure et/ou de coupage et/ou d’autres travaux impliquant un procédé d’application de chaleur, les précautions suivantes doivent être prises : 4.12.1. Avant et après toute opération de soudure et/ou de coupage et/ou d’application de chaleur, les lieux environnants immédiats devront être arrosés où il y a possibilité d’entreprendre cette action; 4.12.2. Durant toute opération indiquée en 4.12.1 ci-dessus, un extincteur chimique doit être à la portée immédiate des opérateurs; 4.12.3. Un gardien ou superviseur doit demeurer sur les lieux là où les opérations décrites en 4.12.1 ci-dessus seront exécutées. Celui-ci devra vérifier et éteindre les étincelles de soudure et de coupage durant lesdites opérations et pendant au moins soixante (60) minutes suivant l’arrêt de ladite opération de soudure et/ou de coupage et/ou procédé d’application de chaleur. De plus, l’Entrepreneur doit : 4.13 4.12.4. Éloigner à au moins cinq mètres du bâtiment tout matériel pouvant favoriser la propagation des flammes à ce bâtiment, en cas d’incendie par vandalisme. Prévoir un système de fixation adéquat; 4.12.5. Modifier toute composante du chantier afin d’empêcher l’accès non autorisé à la toiture. USAGE D’EXPLOSIFS L’usage d’explosifs est strictement interdit sans l’autorisation préalable écrite du responsable des travaux qui se réserve le droit de révoquer telle autorisation en tout temps. Avant de faire usage d’explosifs, l’Entrepreneur autorisé doit prendre toutes les précautions d’usage pour ne pas mettre en danger la vie des gens ou la propriété publique ou privée, et il doit observer tous les règlements et lois relatifs au transport, au dépôt et à l’usage desdits explosifs. Dans tous les cas, les heures de mises à feu ne peuvent se faire qu’aux heures convenues avec le responsable des travaux. Page 22 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 4.14 BORNES ET NIVEAUX L’Entrepreneur est responsable de la conservation des bornes et repères et de l’implantation exacte du ou des bâtiments conformément aux plans du responsable des travaux et aux niveaux prescrits. Il doit faire vérifier et approuver son implantation par le responsable des travaux avant de commencer à construire. Toute négligence sur ce fait de la part de l’Entrepreneur et toute conséquence de cette négligence sont à ses frais. Si l’Entrepreneur constate des anomalies à quelques moments que ce soit dans les alignements et les niveaux, il doit en aviser immédiatement la Commission scolaire. 4.15 CONDUITES SOUTERRAINES Avant de commencer ses excavations, l’Entrepreneur doit communiquer avec les organismes concernés pour faire repérer sur le terrain les conduites souterraines existantes, qu’elles soient montrées ou non sur les plans. Il est responsable des dommages causés aux conduites ou structures souterraines. 4.16 CONDITIONS DU SOUS-SOL L’Entrepreneur doit promptement informer le responsable des travaux et la Commission scolaire, avec confirmation écrite, si les conditions du sous-sol du projet diffèrent substantiellement des indications fournies au moment de la soumission. Dans ce cas, le prix du contrat est révisé par une augmentation ou une diminution dans la mesure du changement constaté, si ce dernier est approuvé par le responsable des travaux et la Commission scolaire. L’Entrepreneur reconnaît que les dispositions prévues à l’article « Réclamation » s’appliquent à une réclamation pour condition du sous-sol, et ce, sans limiter la généralité de l’article « Réclamation ». 4.17 DÉCOUPAGES, PERCEMENTS ET RÉPARATIONS L’Entrepreneur a la responsabilité de l’exécution de toutes les opérations de découpages, percements et réparations. Ces travaux doivent être prévus et coordonnés de façon à en minimiser l’étendue. Ces opérations de découpages, percements et réparations doivent être exécutées par des ouvriers qualifiés, en respectant la solidité et l’apparence de l’œuvre. Les percements, même s’ils ne sont pas tous indiqués sur les dessins ou décrits dans le devis descriptif alors qu’ils sont nécessaires à la bonne exécution des travaux ou conformes à l’intention et à l’esprit du contrat, doivent être exécutés comme s’ils y étaient indiqués et décrits. Page 23 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 4.18 SUSPENSION DES TRAVAUX Le responsable des travaux peut ordonner la suspension des travaux chaque fois qu’il le juge nécessaire et il doit confirmer cette décision par écrit à l’Entrepreneur dans les meilleurs délais. Dans le cas de suspension, il est convenu que l’Entrepreneur est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4.2 des conditions générales. 4.19 MESURES D’URGENCE S’il survient des situations qui, de l’avis du responsable des travaux, nécessitent des mesures d’urgence pour la protection du public, des ouvrages et des structures environnantes et que l’Entrepreneur ne peut y remédier ou refuse de le faire, le responsable des travaux peut prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Les dépenses ainsi occasionnées sont à la charge de l’Entrepreneur et peuvent être déduites des sommes qui lui sont dues ou qui peuvent lui être dues. 4.20 PROLONGATION DES DÉLAIS D’EXÉCUTION L’Entrepreneur peut avoir droit à une prolongation du délai d’exécution qui n’est pas supérieur au temps d’interruption, lorsque les travaux sont retardés par suite d’un acte de la Commission scolaire ou le responsable des travaux, d’un autre entrepreneur ou de ses employés, d’une ordonnance d’un tribunal ou autre administration publique rendue pour une cause non imputable à l’Entrepreneur ou à son représentant, d’un cas de force majeure, excluant les conditions de sol ou les intempéries. Toute prolongation du délai doit cependant faire l’objet d’une autorisation écrite à la Commission scolaire sur demande à cette fin adressée au responsable des travaux, avec copie à la Commission scolaire. 4.21 NETTOYAGE L’Entrepreneur doit tenir les lieux en ordre et en état de propreté et libres de toute accumulation de rebuts et déchets. L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires afin que le matériel, les matériaux, les installations, les rebuts ainsi que les travaux n’entravent pas la circulation. L’Entrepreneur doit disposer les matériaux d’une façon sécuritaire et ordonnée sur le chantier. Il est responsable de l’évacuation des eaux, neige, glace ou autres qui peuvent nuire à l’exécution des travaux. Il doit, à ses frais, remédier à tous les dommages causés par les intempéries de quelque nature qu’elles soient. L’Entrepreneur doit enlever des lieux le matériel, les matériaux et les structures temporaires qui ne sont plus requis pour l’exécution des travaux. À la fin des travaux, l’Entrepreneur évacue toute fourniture excédentaire, le matériel de construction, les équipements temporaires, autres que ceux à la Commission scolaire et d'autres entrepreneurs s’il y a lieu et laisse le chantier en ordre et propre permettant la prise de possession immédiate. Page 24 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 4.22 MANUELS D’INSTRUCTIONS L’Entrepreneur doit s’assurer et exiger que les fournisseurs d’appareillages spécialisés fournissent à la Commission scolaire des bulletins aux manuels d’instructions en langue française pour l’installation, l’opération et l’entretien. Dans les six mois suivants, la réception provisoire des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’organiser avec les fournisseurs concernés toute séance d’information requise de la part de la Commission scolaire. 5. CONTRÔLE DES TRAVAUX 5.1 ASSEMBLÉES ET VISITES DE CHANTIER Le responsable des travaux décide de la fréquence des réunions de coordination et visites au chantier, dès la première réunion. L’Entrepreneur doit y être obligatoirement représenté ainsi que les sous-traitants, dont la présence est requise par avis de l’Entrepreneur. La Commission scolaire et tous les professionnels consultants en sont avisés et y assistent au besoin. Les rapports ou comptes rendus sont rédigés par le responsable des travaux et distribués aux sous-traitants concernés, à l’Entrepreneur et à la Commission scolaire. De son côté, l’Entrepreneur convoque au besoin ses sous-traitants à des réunions de chantier et il en avise le responsable des travaux. Les rapports ou comptes rendus de ces réunions sont rédigés par l’Entrepreneur et distribués aux soustraitants concernés, au responsable des travaux et à la Commission scolaire. 5.2 INSPECTION DES TRAVAUX La Commission scolaire ou le responsable des travaux peut en tout temps, mais de manière à ne pas nuire au déroulement des travaux, vérifier leur état d’avancement, la qualité des matériaux utilisés et celle du travail effectué ainsi que l’état des dépenses faites. L’Entrepreneur doit leur faciliter cet accès. Si les documents contractuels, les instructions du responsable des travaux, les lois, les ordonnances de toute autorité publique, quels qu’ils soient, exigent ou prescrivent que les travaux ou toute partie des travaux soient spécialement éprouvés ou approuvés, l’Entrepreneur doit, en temps opportun, avertir le responsable des travaux que ces travaux sont prêts à être inspectés et si l’inspection doit avoir lieu sous une autorité autre que celle du responsable des travaux, l’Entrepreneur doit l’informer de la date et l’heure fixées pour cette inspection. Au cas où toute partie de ces travaux est recouverte sans l’approbation ou le consentement du responsable des travaux, elle doit, si le responsable des travaux l’exige, être découverte aux fins d’examen et refaite aux frais de l’Entrepreneur. Le responsable des travaux peut ordonner le contrôle de tout travail dont la qualité d’exécution est contestée. Si le travail contesté est conforme aux exigences du contrat, la Commission scolaire défraie les coûts de ce contrôle. Sinon, les frais en sont à la charge de l’Entrepreneur. Page 25 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 L’Entrepreneur doit promptement remettre au responsable des travaux, en deux exemplaires, tous les certificats, comptes rendus ou rapports d’inspection concernant les travaux. 5.3 ÉCHANTILLONS, ESSAIS ET DOSAGES L’Entrepreneur doit soumettre à l’approbation du responsable des travaux les échantillons que celui-ci peut raisonnablement exiger conformément aux documents contractuels. Ces échantillons doivent porter une étiquette indiquant leur origine et l’usage auquel ils sont destinés dans l’ouvrage. L’Entrepreneur doit fournir au responsable des travaux le résultat des essais et le dosage des mélanges que celui-ci peut demander selon les exigences des documents contractuels. Le coût des essais et dosages non prévus aux documents contractuels est assumé par la Commission scolaire. 5.4 SUBSTITUTION ET ÉQUIVALENCE DE MATÉRIAUX Toute proposition de substitution ou d’équivalence d’une méthode de conception, d’un procédé de construction, de même que l’utilisation d’un matériau ou d’un équipement différent de ce qui est prévu à un code ou à un règlement, doit être soumise à l’approbation du responsable des travaux et approuvée par la Régie du bâtiment ou par une autorité compétente, le tout conformément à la Loi sur le bâtiment. Lorsqu’une telle demande est faite par l’Entrepreneur, c’est à lui qu’il incombe de faire la preuve de l’équivalence et d’en défrayer les coûts. Aucune substitution ne doit avoir pour effet de remplacer un produit fabriqué au Québec ou dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental par un produit fabriqué ailleurs, à moins que cette substitution ne se traduise, pour la Commission scolaire, par une économie supérieure à 10%. Toute substitution de matériaux, à la demande de la Commission scolaire, entraînant des modifications au coût peut faire l’objet d’un ordre de changement. 5.5 DEMANDE DE CHANGEMENT Le donneur d’ouvrage peut apporter des changements aux travaux en délivrant un ordre de changement. Aucun changement ne peut être demandé après la réception provisoire des travaux. 5.6 ORDRE DE CHANGEMENT Tout ordre de changement est soumis aux dispositions pertinentes du Règlement. Page 26 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 5.7 REFUS DES TRAVAUX L’Entrepreneur doit promptement enlever du chantier les matériaux défectueux que le responsable des travaux refuse pour non-conformité aux documents contractuels, que lesdits matériaux aient été incorporés ou non aux travaux. Les matériaux et travaux défectueux doivent être immédiatement remplacés ou réparés, aux frais de l’Entrepreneur. Tout travail d’un autre Entrepreneur qui aurait été détruit ou endommagé par les réparations susmentionnées doit être promptement réparé aux frais de l’Entrepreneur. Si après consultation de la Commission scolaire, le responsable des travaux avise l’Entrepreneur qu’il n’est pas nécessaire de rectifier les travaux défectueux ou non conformes aux documents contractuels, la Commission scolaire pourra déduire du prix du contrat, la différence de valeur entre les travaux tels qu’exécutés et ceux prévus au contrat, le montant de cette différence étant déterminée par le responsable des travaux avec les professionnels concernés. 6. RÉCEPTION DES TRAVAUX 6.1 RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX La réception provisoire des travaux ne peut être faite qu’à la fin des travaux sauf, dans le cas de force majeure, lorsque les travaux qui demeurent inachevés ne représentent pas un danger pour l’occupant, n’empêchent pas la prise de possession par la Commission scolaire et ne représentent pas plus de 0,5% du montant total du contrat. La réception provisoire ne peut être faite qu’après entente avec la Commission scolaire qui, alors, autorise le paiement des travaux parachevés. L’Entrepreneur avise le responsable des travaux par écrit de l’achèvement des travaux et en demande la réception provisoire. Dans les 10 jours ouvrables de la réception d’une telle demande, la Commission scolaire, le responsable des travaux et les autres professionnels consultants font, après avoir donné à l’Entrepreneur un avis à cette fin, une inspection complète des travaux. Des listes des travaux à corriger et à parachever sont dressées par le responsable des travaux et contresignées par l’Entrepreneur. La date de la signature de ces listes constitue la date de la réception provisoire des travaux. La liste des travaux à corriger établit également les délais dans lesquels ces déficiences doivent être corrigées. Une liste exhaustive des documents exigibles à la réception définitive des travaux est préparée par le responsable des travaux conformément aux documents contractuels ou tels que spécifié dans le procès-verbal des assemblées de chantier. Page 27 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 6.2 RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX Aussitôt que les travaux sont corrigés et parachevés conformément aux listes établies lors de la réception provisoire, l’Entrepreneur doit faire sa demande d’inspection en vue de la réception définitive des travaux par la Commission scolaire. Il doit fournir à cette occasion tous les attestations et documents requis, dont une attestation de conformité des travaux au Code de construction. Le responsable des travaux fait alors, en compagnie des mêmes responsables que lors de la réception provisoire, une inspection des travaux et dresse, si nécessaire, une nouvelle liste des corrections ou réparations que l’Entrepreneur doit effectuer avant la signature du certificat de réception définitive. Avant la signature de l’acte de réception définitive, le responsable des travaux transmet à la Commission scolaire un état des corrections apportées aux vices et malfaçons apparaissant à la liste dressée lors de la réception provisoire. 6.3 GARANTIE APRÈS RÉCEPTION DÉFINITIVE Aucun certificat de paiement émis ou acquitté, ni aucune occupation totale ou partielle du projet ne libèrent l’Entrepreneur de sa responsabilité pour matériaux défectueux ou malfaçons qui se manifesteraient pendant l’année qui suit la réception définitive des travaux. L’Entrepreneur doit remédier à tous les défauts qui lui sont attribuables et payer tous dommages en résultant. La Commission scolaire avise l’Entrepreneur aussi promptement que possible de tout défaut décelé et, aussi tôt avisé, celui-ci doit y remédier dans les plus brefs délais. Les corrections ou réparations visées par le présent article excluent tous les travaux d’entretien courant provenant d’un usage normal ou abusif des lieux pendant la première année d’occupation. 6.4 PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE Lorsque le contrat de l’Entrepreneur est partiellement achevé, la Commission scolaire peut décider de prendre possession d’une ou de plusieurs parties de travaux achevés. Ces parties de travaux sont alors soumises aux procédures de la réception provisoire et définitive des travaux. L’Entrepreneur doit cependant donner son consentement à cette prise de possession et assurer le libre accès en toute sécurité aux parties de travaux mises en service. Le consentement de l’Entrepreneur ne peut être refusé que pour des motifs sérieux. Cette entente est matérialisée par la signature bilatérale d’une attestation de prise de possession suivant la formule prescrite à cette fin par la Commission scolaire. Page 28 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 7. PAIEMENTS ET RÈGLEMENT DES COMPTES 7.1 DEMANDES DE PAIEMENT L’Entrepreneur doit soumettre à l’approbation du responsable des travaux avant la première demande de paiement, une liste des spécialités avec leurs coûts respectifs. Les demandes de paiement sont présentées mensuellement au responsable des travaux au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Les demandes de paiement doivent porter la date du dernier jour du mois précédent et le montant réclamé doit correspondre à la valeur des travaux exécutés et des matériaux incorporés à l’œuvre à cette date au prorata du prix du contrat. Les approvisionnements sur le chantier en sont exclus, à moins d’une autorisation spéciale de la Commission scolaire. Ces demandes doivent totaliser la valeur des travaux parachevés, déduction faite des retenues et du total des paiements antérieurs. Lors de la fin des travaux, la Commission scolaire retient un montant suffisant pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices et malfaçons apparents. 7.2 CERTIFICAT DE PAIEMENT À la réception d’une demande de paiement de l’Entrepreneur, le responsable des travaux délivre un certificat de paiement au montant demandé ou établi après vérification. Une copie de la demande de paiement vérifiée est transmise à l’Entrepreneur et à la Commission scolaire. 7.3 PAIEMENTS Aucun paiement n’est effectué par la Commission scolaire tant que l’Entrepreneur ne lui a pas remis une copie certifiée conforme de chaque police d’assurance en vigueur, la ventilation du prix du contrat ainsi que le calendrier des travaux. Dans les 30 jours suivant la réception par le responsable des travaux d’une demande de paiement de l’Entrepreneur, la Commission scolaire doit y donner suite, sous réserve de l’obtention du certificat de paiement délivré par le responsable des travaux. Le donneur d’ouvrage retient sur le prix une retenue de 10 % pour acquitter les créances des ouvriers, de même que celles des autres personnes qui peuvent faire valoir une hypothèque légale sur l’ouvrage. Les retenues cumulatives de 10 % demeurent la propriété de la Commission scolaire jusqu’à ce que l’Entrepreneur établisse qu’il a rempli toutes ses obligations relatives au paiement des gages, matériaux et services. L’Entrepreneur accepte en conséquence que la Commission scolaire puisse après avis, utiliser ces montants, en tout ou en partie, pour le remboursement des créanciers au sens du texte de la formule de cautionnement des obligations de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services fournis dans les documents d’appel d’offres. Page 29 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 L’Entrepreneur accepte également que les paiements effectués directement à ces créanciers soient considérés comme ayant été effectués à lui-même et qu’ils soient déduits des montants qui lui seraient dus en vertu du contrat. Cette retenue ne peut être appliquée si l’Entrepreneur fournit à la Commission scolaire une sûreté suffisante garantissant l’exécution de ses obligations. 7.4 SALAIRES Les salaires et les conditions de travail spécifiés aux décrets relatifs à l’industrie et aux métiers de la construction dans la région où les travaux sont exécutés s’appliquent. L’Entrepreneur doit également respecter les termes de toute convention collective qui peut s’appliquer. Aucune réclamation ou aucun ajustement du montant du contrat n’est considéré pour des augmentations de contributions que l’Entrepreneur doit payer ainsi que pour des vacances, caisses de retraite ou autres. 8. DIFFÉRENDS ET RÉSILIATION 8.1 RÈGLEMENTS DE DIFFÉRENDS La Commission scolaire et l’Entrepreneur doivent tenter de régler à l’amiable toute difficulté pouvant survenir dans le cadre du contrat-cadre, selon les étapes et les modalités prévues au Règlement. 8.2 DÉFAUT DE L’ENTREPRENEUR À défaut par l’Entrepreneur de respecter l’une des obligations et conditions du contrat, la Commission scolaire peut alors réclamer un dédommagement pour le préjudice subi, et ce, sans préjudice à tous ses autres droits et recours. 8.3 RÉSILIATION DU CONTRAT Dans les cas de résiliation du contrat ou du contrat-cadre, la Commission scolaire peut, après avoir donné un avis de 4 jours à l’Entrepreneur, soit s’adresser à la caution, soit prendre possession du chantier (matériaux, matériel, outillage et autres) et terminer les travaux aux frais de l’Entrepreneur. Les sommes qui sont dues à l’Entrepreneur sont alors retenues jusqu’à la fin des travaux. Dans le cas de décès de l’Entrepreneur lorsqu’il fait affaire seul ou dans le cas de faillite, la Commission scolaire doit s’adresser à la caution si les garanties fournies sont sous forme de cautionnement. Page 30 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 1 Lorsque la Commission scolaire résilie unilatéralement le contrat après le commencement des travaux, une indemnité de résiliation négociée entre les parties est payée à l’Entrepreneur outre les dépenses et frais actuels ainsi que la valeur des travaux exécutés en proportion du prix convenu. Cette indemnité s’ajoute au paiement des travaux réalisés à la date de la résiliation et est demandée par l’Entrepreneur en guise de dédommagement des frais encours par l’arrêt inopiné des travaux. Les frais relatifs aux matériaux approvisionnés sur le chantier, à la main-d’œuvre et au matériel d’équipement, aux activités de repliement ou autres doivent être justifiés par l’Entrepreneur et certifiés par le responsable des travaux afin d’en obtenir le remboursement. Cependant, la Commission scolaire ne fait aucun paiement pour profits anticipés ou dommagesintérêts, sauf dans ce dernier cas sur décision du tribunal si la cause est portée en justice. Lorsque le contrat est résilié, l’Entrepreneur doit interrompre ses travaux à partir du jour où il en est avisé, sinon les ouvrages qu’il exécute après cette date sont acquis et appartiennent à la Commission scolaire sans qu’aucun paiement ou dommage lui soit versé. Si les travaux sont suspendus pour plus de soixante (60) jours, pour une cause dont l’Entrepreneur n’est pas responsable, ce dernier peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, il peut requérir immédiatement la réception des travaux réalisés. 8.4 RÉCLAMATION Si l’Entrepreneur se croit lésé d’une façon quelconque par rapport aux termes des documents contractuels, il doit transmettre à la Commission scolaire un avis écrit indiquant clairement les raisons de sa plainte ou de sa contestation. Cet avis doit être transmis, sous peine de déchéance, dans un délai maximal de dix (10) jours à compter du début des difficultés qui, selon lui, justifient sa plainte ou sa contestation. La Commission scolaire étudie la plainte ou la contestation de l’Entrepreneur et lui fait part de sa décision qui est définitive et exécutoire. Dans tous les cas, l’Entrepreneur doit présenter, sous peine de déchéance, à la Commission scolaire sa réclamation détaillée, accompagnée de toutes pièces justificatives, au plus tard cent vingt (120) jours à compter de la date de la réception provisoire des travaux visés par la réclamation. Le défaut de l’Entrepreneur de se conformer à cette procédure et à l’un ou l’autre des délais stipulés est réputé constituer une renonciation de sa part à exercer tout autre recours judiciaire ou autre. Les avis de contestation et de réclamation transmis dans les délais prévus conservent à l’Entrepreneur tous ses droits de contestation de la décision de la Commission scolaire devant le tribunal compétent. En considération de la conservation de ces droits de contestation, l’Entrepreneur s’engage à ne pas interrompre, ni ralentir les travaux, quel que soit le désaccord ou le litige l’opposant à la Commission scolaire. Page 31 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 D576E84E78C33E5E78 81236BC684E86BC4C0584E812376B0165238 Annexe 3A Avis aux salariés et fournisseurs de biens ou services (formule n° 1) Annexe 3B Avis aux salariés et fournisseurs de biens et services (formule n° 2) Annexe 3C Attestation d’assurance responsabilité à être fournie par l’Entrepreneur Annexe 3D Attestation d’assurance chantier à être fournie par l’Entrepreneur Page 33 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 :-8;8%<8 Les obligations de l’Entrepreneur envers toute personne ou firme définie comme créancier au sens du texte de la formule de cautionnement des obligations de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services fournis dans les documents d’appel d’offres sont garanties par un cautionnement au montant de $, portant le numéro Montant en chiffres Inscrire le n° de cautionnement et émis par : Un créancier qui prétend avoir une créance et qui se propose de réclamer judiciairement la caution doit se conformer aux conditions suivantes : 1. Présenter une demande de paiement à la caution dans les 120 jours suivant la date à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériel. 2. S’il n’a pas de contrat directement avec l’Entrepreneur, il doit donner un avis écrit de son contrat à l’Entrepreneur dans un délai de 60 jours du commencement de la location ou de la livraison de services, de matériaux ou de matériel et indiquer l’ouvrage concerné, la nature du contrat et le nom du sous-traitant. 3. Pour les retenues qui lui sont imposées par l’Entrepreneur, un sous-traitant doit adresser une demande de paiement à la caution et à l’Entrepreneur dans les 120 jours suivants la date à laquelle lesdites retenues étaient exigibles. 4. Aucune procédure judiciaire ne peut être intentée avant l’expiration des trente (30) jours suivant l’avis à la caution et des soixante (60) jours suivant la date à laquelle les travaux ont été exécutés ou de la date à laquelle les derniers services, matériaux ou matériels ont été fournis. 1 Page 35 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 :-8;8#<8 Les obligations de l’Entrepreneur envers toute personne ou firme définies comme créancier au sens du texte de la formule de cautionnement des obligations de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services fournis dans les documents d’appel d’offres sont garanties par un chèque visé au montant de dollars Montant en lettres moulées ( $) émis à l’ordre de la Commission scolaire des Samares. Tout créancier ci-haut visé, qui prétend avoir une créance, doit donner un avis écrit de sa créance à l’Entrepreneur et de la Commission scolaire dans les cent vingt (120) jours suivants la date à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériels. ENTREPRENEUR Nom Adresse Date NOTE : L’Entrepreneur est tenu d’afficher cet avis sur le chantier à un endroit à la vue du public et de s’assurer qu’il demeure affiché en tout temps. Page 37 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 23445647489A1BC766DE7AF51E569A67884114E519DEA8517E1C5A4E5E5A5DE1 51E65A41B9FD5A41744564517D1B45A45DE1D511 1. Les assurances ci-dessous sont en vigueur et que le détenteur est ajouté à titre d’assuré désigné, mais uniquement en regard du service ci-dessous. 2. L’assureur s’engage à donner au détenteur, par courrier recommandé, à l’adresse ci-dessous mentionnée, un préavis de 60 jours d’annulation ou de modification desdites assurances. Lors du renouvellement d’une assurance avant la fin du contrat relatif à l’appel d’offres, une nouvelle attestation doit être transmise au détenteur. 3. La présente attestation s’applique au service faisant l’objet de l’appel d’offres #8#$%&$'&%$B( Description du contrat :8BF888888 8!"855 1 1 1 1 1 45A45DE11 12334554267512894AB7CB575939AB57 DEF777 5 !"#$7%&'(7)*+7,3*7 1 1 1 1 915417BE56651B51C766DE11 1 7 7 1 1 1 1 1 -'7!$7$$$7$#$$7 .$7 Assurance responsabilité civile «WRAP-UP» (sur base de survenance) 8/$7!0$$7 Nom de l’assureur : 5 M$ 1 dommages matériels corporels 1 travaux confiés à des tiers 1 préjudice personnel 1 dommages aux biens, formule étendue 1 extension de la garantie aux employés 1 automobile des non-propriétaires 1 dommages matériels sur base d’événement 1 responsabilité patronale éventuelle 1 responsabilité réciproque 1 1 responsabilité contractuelle responsabilité civile pour équipements d’entrepreneur 1 risque de produits et opérations complétés, 24 mois après la terminaison des travaux enlèvement ou affaiblissement de supports de biens (si applicable selon le projet) risque découlant d’ascenseurs, de monte-charge ou de grues (si applicable selon le projet) enfoncement de pieux (si applicable selon le projet) risque de pollution accidentelle, sous limite de 500 000 $ (si applicable selon le projet) ajout des sous-traitants et des fournisseurs à titre d’assurés (requis seulement si «WRAP UP») (si applicable selon le projet) E77D 1B51B98489A 11 11 11 11 11 11 7 5 M$ par événement/ par accident par année/ par période d’assurance # Police : Franchise : Période $ 1 Si le contrat confié à l’Entrepreneur assuré par cette police ne représente qu’une ou plusieurs phases d’un ensemble, les phases déjà terminées en vertu d’autres contrats d’exécution ne seront pas considérées comme des biens sous les soins, garde et contrôle de l’assuré. !A168"A7A4171E65A45#1C766DE5DE1F9A8E51D51C7E48F51F9EE569AB7A41B561$9AB8489A61"AE7561D81714169D861541DC815A1E565F45149D4561561F9AB8489A6%11 7 5111 7 7 7 &7E111 Signature et timbre de l’assureur Nom en lettres moulées de l’assureur 1 Page 39 de 41 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1898 1 123445647489A1BC766DE7AF51F'7A485E114E519DEA8517E1C5A4E5E5A5DE1 Le présent document atteste au détenteur que : 1. Les assurances ci-dessous sont en vigueur et que le détenteur est ajouté à titre d’assuré désigné, mais uniquement en regard du projet ci-dessous. 2. L’assureur s’engage à donner au détenteur, par courrier recommandé, à l’adresse ci-dessous mentionnée, un préavis de 60 jours d’annulation ou modification desdites assurances. Lors du renouvellement d’une assurance avant la fin du contrat relatif à l’appel d’offres, une nouvelle attestation doit être transmise au détenteur. 3. La présente attestation s’applique au contrat faisant l’objet de l’appel d’offres # : #$%&$'&%$B( Description du projet : BF888888 8!"855 1 1 1 1 45A45DE11 12334554267512894AB7CB575939AB57 DEF777 5 !"#$7%&'(7)*+7,3*7 1 915417BE56651B51C766DE11 1 1 7777777777777777777777777777 1 1 7777777777777777777777777777 1 7777777777777777777777777771 1 1 Tableau des assurances souscrites Garanties Montants Nom de l’assureur ASSURANCE RISQUE DE CHANTIER 1 Nom de l’assureur : 1111 Formule globale $ • Biens en cours de transport (si applicable) 11111 $ • Biens à tout autre emplacement (si applicable) 11111 $ # Police : 1 Clause de renonciation formelle à la subrogation 1 Ajout des sous-traitants, des fournisseurs et des professionnels à titre d’assurés 1 Tout acte ou omission de la part d’un des coassurés désignés dans cette police, qui n’aura pas été portée à la connaissance de l’autre coassuré, n’aliénera ni ne préjudiciera les droits et les intérêts de l’autre coassuré de ladite police 1 Tremblement de terre 1 Inondation 1 Permission de mise en service pour tout genre d’affectation partielle 1 Bris de machine incluant essai et mise en marche (si applicable selon le projet)) Période (Inscrire la période couverte par la police) Franchise 777771 $ Franchise 777771 $ Franchise 1 1 $ 1 1 1 1 1 1 !A1 68"A7A41 71 E65A45#1 C766DE5DE1 F9A8E51 D51 C7E48F51 F9EE569AB7A41 B561 $9AB8489A61 "AE7561 D81 71 41 69D861 541 DC81 5A1 1 E565F45149D4561561F9AB8489A6%1 1 &7E11 1 1 51 1 1 1 1 (8"A74DE5154148E51B51C766DE5DE1 1 1 1 1 1 1 7777777777777777777777 1 1 1 1 1 1 1 915A1544E5619D561B51C766DE5DE1 1 1 Page 41 de 41 004 123456523789AB651CD5EBF78 Bâtiment : 87D8 Nom du projet : B 8 !8 8"89#8558 Numéro du projet : $%&'%('&%B)8 Numéro de projet du professionnel : A&*$*+,8 8 8 8 Version 2014-2015 Le soumissionnaire est considéré avoir pris connaissance du « Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics » (Loi sur les contrats des organismes publics sur le site web du gouvernement du Québec). École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 &.1 4!8/8................................................................................8*1 E1 234561784669A24BACD1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1F1 E1 7ADABACD1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E1 7C25DB1CDA1198DB6D1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E1 64D21EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 EF1 ADB6B4BACD1717C25DB12CDB42B91EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E1 4221417C25DB1191234DBA1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E1 CB4AB4D21EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E 1 4B1DB6D1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E$1 C!"B171#491EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 $.1 4579275652378D0ADF78.............................................................................811 E1 9CA1B1%95DB&165A1B1!#B1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E1 B41B17#4D21EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1 1 E1 9A2D21EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1 1 E1 7DCD2A4BACD1712CDB4B1B13'6CB3(19%491EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1$1 EF1 CB4AB4DB&1CDA1B154AD178C#1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1$1 E1 4DB27DB1"7A2A4A1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1)1 ,.1 0ABA365F78F68A77CBA31F78...................................................................8&&1 E1 4#A141494A&1CDA17154BA4&1B2E1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E1 2941717%4%5DB1B178454BACD1716CD4!A9AB1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E1 44D21EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 '.1 12A365FB8F68)F7CBF784F89B26F16523................................................8&&1 E1 54*BA171B4#4EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E1 6CD4!A9AB17198DB6D1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E1 4DB1B12AB141234DBA1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1 1 E1 98DB6D&154AD78+#&154BA41B154BA91712CDB2BACDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1$1 EF1 #DBA94BACD1716A17,D12CDB4B11C4AB1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1$1 E1 249D7A171B4#41EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1$1 E1 7AD1784B9A1B1ADB2BACD17154D42BAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E 1 ADB4994BACD1B56C4A1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E$1 64DD4178A7DBAA24BACD1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E)1 ADC54BACD1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E1 6CB2BACD1714!1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E1 6#DBACD171AD2D7A1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E1 4%17869CA1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E1 !CD1B1DA#41EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 EF1 2CD7AB1CB4AD1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E1 2CD7ABACD171CC91EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1 1 E1 72C64%&1625DB1B1644BACD1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1 1 E 1 6DACD171B4#41EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1 1 E$1 5178%D21EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1 1 E)1 6C9CD%4BACD171794A1782BACD1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1 1 E1 DBBC'4%1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1 1 E1 54D9178ADB2BACD1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1)1 Page 3 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 *.1 1236B3DF84F786BA4AC58........................................................................8,%1 FE1 45!91B1#AAB171234DBA1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1)1 FE1 AD62BACD171B4#41EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 FE1 234DBA99CD&14A1B17C4%1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 FE1 !BABBACD1B1(A#49D217154BA41EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 FEF1 754D7171234D%5DB1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 FE1 C7171234D%5DB1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 FE1 171B4#41EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 6.1 B1F9652384F786BA4AC58.......................................................................8,*1 E1 26BACD16C#ACA171B4#41EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1F1 E1 26BACD17ADABA#171B4#4EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 %44DBA146126BACD17ADABA#1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E1 E1 6A1716CACD14DBA2A61EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 EF1 B4#41DCD12CDC51EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 1.1 9A5F)F3678F68BE0DF)F36784F7812)96F78..........................................8,11 E1 754D717164A5DB1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E1 2BAA24B17164A5DB1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1 1 E1 64A5DB1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1 1 494A1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1$1 E1 +.1 45BF3478F68B75D5A65238...................................................................8,(1 E1 %95DB1717AD71EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1$1 E1 74B17198DB6D1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1$1 E1 A9A4BACD1712CDB4B1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 E1 29454BACD1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE11 1234565789ABC94DAAD44DBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEBF1 8775A3DB5678D44DBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEBF1 8775A3DB8A54DBD7B58A4D2DBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEBF1 1 1 1 Page 4 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.1 CHAMP D’APPLICATION 1.1.1 Conditions particulières Les conditions particulières suivantes modifient, complètent et viennent s’ajouter aux conditions générales du cahier des charges. Dans certains cas, il s’agit simplement de résumés, de rappels et de précisions relativement à certaines des conditions générales. Dans tous les cas, l’Entrepreneur doit se référer également au texte des conditions générales du cahier des charges. 1.1.2 Portée des travaux Les travaux faisant objet du présent contrat comprennent sans s’y restreindre : 1 Démolition et réaménagement complet des toilettes garçons et filles avec tout ce que cela implique en architecture, structure, mécanique et électricité incluant l’enlèvement de l’amiante (risque modéré). 1 1.1.2.1. L’Entrepreneur doit se référer également aux plans d’arpentage et de relevés topographiques ainsi qu’aux rapports d’études de sol joints aux documents de soumission. « Volontairement omis » 1.1.2.2. Sont aussi inclus à la portée des travaux, tous les travaux de protections et d’aménagements temporaires durant la construction, nettoyage du site, travaux de reprises et autres nécessaires au parachèvement complet de l’ouvrage. 1.1.2.3. Sont également incluses, la gestion et l’organisation des activités de mise en service des divers systèmes de construction incluant le démarrage des composantes électromécaniques, leur vérification et la formation nécessaires à leur utilisation par le personnel d’entretien de la Commission scolaire. « Volontairement omis » 1.1.2.4. Sont également inclus, en période hivernale, tous les travaux et équipements pour déneigement, déglaçage, chauffage et protection temporaire. « Volontairement omis » 1.1.2.5. L’Entrepreneur doit prévoir qu’il ne pourra, pendant toute la durée de ce chantier, circuler ou faire usage de la rue indiquez l’emplacement proscrit à construire ou en construction. Tous les ouvriers, les matériaux, véhicules et équipements devront accéder au site indiquez l’accès. « Volontairement omis » 1 Page 5 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 1.1.2.6. Travaux effectués par des tiers « Volontairement omis » Des travaux de construction seront réalisés par un autre entrepreneur, dans un chantier adjacent et directement contigu, dans le cadre distinct réalisé et géré par (indiquez qui). Les travaux de construction réalisés dans ce contrat distinct incluent (entre autres et sans s’y limiter) (faire une description succincte des travaux). Ces travaux auront lieu entre (indiquez les dates). 1.2 DÉFINITIONS Les définitions suivantes s’ajoute ou remplace l’article 1.2 DÉFINITIONS des CONDITIONS GÉNÉRALES : 1.2.1 Prévoir Coordonner, fournir, mettre en place et en assumer l’ensemble des coûts. 1.2.2 Jour ouvrable Jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié ou jour de vacances dans l’industrie de la construction. 1.3 DOCUMENTS FOURNIS À L’ENTREPRENEUR La Commission scolaire fournira gratuitement à l’Entrepreneur deux (2) exemplaires des plans et devis. 1.4 PRÉSÉANCE 1.4.1 Contradiction et divergence des documents En cas de contradiction ou de divergence entre les documents contractuels (plans et devis) produits sur des supports (médias) différents, celui portant la date la plus récente aura priorité. L’ordre de priorité, du premier rang au dernier, est le suivant : 1.4.1.1. Les originaux papiers des plans et devis prévalent sur les versions électroniques, le cas échéant; 1.4.1.2. Les dessins originaux en couleur prévalent sur les dessins copiés ou reproduits en noir et blanc. Page 6 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 1.5 INTERPRÉTATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS Aucune condition particulière pour cet article. 1.6 ACCÈS AUX DOCUMENTS SUR LE CHANTIER Aucune condition particulière pour cet article. 1.7 SOUS-TRAITANCE 1.7.1 Liste de sous-traitants Après l’ouverture des soumissions et avant l’octroi du contrat en complément de l’article 4.3 des «Instructions aux soumissionnaires», la Commission scolaire ou le responsable des travaux exigera du plus bas soumissionnaire conforme la liste complète des sous-traitants auxquels il a convenu de confier une partie de ses travaux ainsi que les prix soumis par chacun d’eux. L’Entrepreneur doit aviser par écrit la Commission scolaire ou le responsable des travaux de tous changements à cette liste au moment où ceux-ci se présentent. 1.8 AUTRES ENTREPRENEURS 1.8.1 Autres fournisseurs La Commission scolaire pourra à son choix, faire livrer et installer par d'autres, divers mobiliers et équipements d'enseignement, avant que les travaux de construction soient complètement terminés, et ce, aussitôt que cela sera raisonnablement possible en fonction de l'avancement des travaux de construction et l'Entrepreneur devra à cet effet, faciliter l'accès au chantier et apporter sa collaboration. 1.9 OBJETS DE VALEUR Aucune condition particulière pour cet article 2. DISPOSITIONS LÉGALES 2.1 LOIS ET RÈGLEMENTS, PERMIS ET BREVETS 2.1.1 Réglementation L’Entrepreneur doit se conformer à toute réglementation municipale concernant les niveaux de bruit générés par les travaux de construction, en fonction des horaires et jours, et si tel était le cas, assumer le coût de toute amende résultant du non-respect de la réglementation applicable. Page 7 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 2.1.2 Interdiction de fumer Conformément à la « Loi sur le tabac », il est strictement interdit de fumer sur les terrains des bâtiments pour les établissements primaires et secondaires et à moins de neuf (9) mètres des portes pour les établissements de formation professionnelle. 2.1.3 Compensation fiscale Conformément à l'article 31.1.1 de la « Loi sur le ministère du Revenu » (L.R.Q., c. M-31) lorsque l’Entrepreneur est redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale, la Commission scolaire pourra, si elle en est requise par le ministère du Revenu, transmettre à celui-ci en tout ou en partie les montants normalement dus à l’Entrepreneur afin qu'il puisse l'affecter, en tout ou en partie, au paiement de sa dette fiscale. 2.2 TAXES ET REDEVANCES Aucune condition particulière pour cet article 2.3 LICENCES 2.3.1 Licence d'Entrepreneur général La licence d'Entrepreneur requise pour soumissionner et exécuter les travaux est celle émise par la Régie du bâtiment du Québec autorisant les travaux à titre d'Entrepreneur. 2.3.2 Licence des entrepreneurs spécialisés Les entrepreneurs spécialisés retenus à titre de sous-traitants pour exécuter des travaux pour l'Entrepreneur doivent posséder la (les) licence(s) d'Entrepreneur requise(s) par la Régie du bâtiment du Québec en fonction de leur(s) spécialité(s). 2.3.3 Licence restreinte L'Entrepreneur doit informer par écrit la Commission scolaire dans les plus brefs délais de l'émission par la Régie du bâtiment, d'une licence restreinte soit à l'Entrepreneur, soit à l'un ou l'autre de ses sous-traitants, afin de permettre à la Commission scolaire d'adresser à la Régie du Bâtiment ou au Conseil du Trésor, le cas échéant, une demande d'autorisation permettant à l'Entrepreneur ou aux sous-traitants en question de poursuivre l'exécution de leur contrat. La Commission scolaire ne sera pas responsable d'un retard à formuler une demande d'autorisation de poursuivre tel contrat si l'Entrepreneur ne l'avise pas suffisamment rapidement de l'émission d'une telle licence restreinte. Page 8 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 2.4 DÉNONCIATIONS DE CONTRATS ET HYPOTHÈQUES LÉGALES Une copie de tous les avis, dénonciations de contrats ou enregistrements d'hypothèques légales reçus par l'Entrepreneur doit être adressée à la Commission scolaire à l’adresse figurant ci-dessous. L’Entrepreneur a la responsabilité d’aviser ses sous-traitants d’adresser comme suit tous les avis, dénonciations de contrats ou enregistrements d’hypothèques légales : Commission scolaire des Samares Service des ressources matérielles 4671, rue Principale Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 S'il se déclare à un moment quelconque des enregistrements d'hypothèques légales ou réclamations dont la Commission scolaire pourrait être tenue responsable et si de tels enregistrements ou réclamations sont attribuables au fait de l'Entrepreneur ou de sous-traitants, la Commission scolaire aura le droit de retenir sur les paiements à faire à l'Entrepreneur, une somme suffisante pour indemniser complètement de tels recours ou enregistrements, réclamations et des frais encourus. Si ce cas se présentait après le paiement final, l'Entrepreneur devrait rembourser la Commission scolaire de toutes les sommes que cette dernière devra payer pour libérer les ouvrages de tels recours ou enregistrements et réclamations. Sur avis de la Commission scolaire qu'un recours ou enregistrement attribuable au fait de l'Entrepreneur et de son sous-traitant a été enregistré sur les édifices et le terrain du projet, l'Entrepreneur devra à ses frais, prendre les mesures nécessaires pour faire radier le recours ou l'enregistrement dans les plus brefs délais. 2.5 SOUS-TRAITANTS, FOURNISSEURS ET MAIN D’OEUVRE L’Entrepreneur doit garantir et protéger les droits des parties en ce qui concerne les travaux exécutés en sous-traitance. Il s’engage donc : 2.5.1 à conclure des contrats ou des ententes écrites avec les sous-traitants et les fournisseurs afin qu’ils exécutent leur travail conformément aux documents contractuels; 2.5.2 à incorporer les conditions des documents contractuels dans tous les contrats ou ententes écrites conclus avec les sous-traitants et les fournisseurs; 2.5.3 à être aussi pleinement responsable envers le maître de l’ouvrage des actes et omissions des sous-traitants et fournisseurs et des personnes qui travaillent directement ou indirectement pour eux que des actes et omissions des personnes qui travaillent directement pour lui. 2.5.4 à planifier, coordonner et contrôler le travail des sous-traitants et des fournisseurs avec lesquels il aura conclu des contrats ou entente; à cette fin et sans s'y limiter, il convoquera et dirigera des réunions régulières de coordination et en assurera les suivis; il produira les comptes rendus de ces réunions qu’il transmettra au responsable des travaux. Page 9 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 L’Entrepreneur doit en tout temps faire respecter l’ordre et la discipline parmi ses employés affectés à l’ouvrage. Il ne doit pas employer à l’exécution de l’ouvrage des personnes non qualifiées pour l’exécution des tâches qui leur sont assignées. 2.6 ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES En considération du milieu dans lequel l’Entrepreneur devra agir et de la clientèle mineure de la Commission scolaire qu’il devra possiblement côtoyer, l’Entrepreneur doit, à ses frais, s’assurer que tous les intervenants qui œuvreront dans le cadre de l’exécution des obligations contractuelles faisant l’objet des présentes, qu’ils soient à l’emploi de l’Entrepreneur ou des sous-traitants retenus ou non par l’Entrepreneur, n’ont pas d’antécédents judiciaires incompatibles avec la fréquentation du milieu scolaire ou ayant commis des infractions susceptibles de retenir l’attention. En plus de fournir une liste complète des noms des personnes qui seront appelées à effectuer des travaux ou mandats aux endroits prévus au contrat, l’Entrepreneur, doit joindre une déclaration écrite, attestant que les vérifications de leurs antécédents ont été faites. Il est entendu par « antécédents judiciaires » ce qui suit : 1. une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction; 2. une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger; 3. une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger. Au besoin, en matière de vérification des antécédents judiciaires, (consulter sur le site web du Ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec (MELS), le Guide à l’intention des commissions scolaires et des établissements d’enseignement privés du Québec) pour une liste non limitative des types d’infractions, susceptibles de retenir l’attention. Toute interrogation quant à l’interprétation ou l’application de la présente disposition devra être communiquée dans les meilleurs délais par l’entrepreneur à la Commission scolaire qui informera dans un délai raisonnable l’Entrepreneur de sa position, laquelle sera finale et exécutoire. Dans l’intervalle, la ou les intervenants visés, ne pourront accéder à l’établissement scolaire où le contrat doit être exécuté en tout ou en partie. Page 10 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 Dans la situation où la Commission scolaire aurait des motifs raisonnables de croire qu’un intervenant œuvrant dans le cadre de l’exercice des obligations contractuelles faisant l’objet des présentes représente un risque pour la sécurité et l’intégrité des élèves, elle pourra demander à l’Entrepreneur de ne pas permettre à cet intervenant d’avoir accès à l’établissement scolaire où le contrat doit être exécuté en tout ou en partie, et ce, pendant tout le temps nécessaire à la Commission scolaire pour effectuer des vérifications à cet égard. L’Entrepreneur devra immédiatement donner suite à cette demande. 3. GARANTIES ET ASSURANCES 3.1 AVIS AUX SALARIÉS, FOURNISSEURS DE MATÉRIAUX, ETC. Aucune condition particulière pour cet article 3.2 CLAUSE DE DÉGAGEMENT ET D’ASSUMATION DE RESPONSABILITÉ Aucune condition particulière pour cet article 3.3 ASSURANCES Aucune condition particulière pour cet article 4. CHANTIER ET MESURES DE PROTECTION 4.1 MAÎTRISE DES TRAVAUX L'Entrepreneur a la responsabilité de la coordination de l'ensemble de ses travaux avec et incluant ceux de ses sous-traitants et tous ses fournisseurs. 4.1.1 Surintendant de chantier L'Entrepreneur devra, dans les sept (7) jours ouvrables suivant l'octroi du contrat, remettre une copie du curriculum vitae (CV) de son surintendant de chantier. Celui-ci devra posséder un minimum de cinq (5) années d'expérience pertinente à titre de surintendant de chantier pour des projets similaires de par l'envergure et la nature dans le domaine des bâtiments institutionnels ou publics (excluant le domaine résidentiel et commercial). Au moins trois (3) projets similaires datant d'au plus dix (10) ans devront être décrits sommairement (2 page par projet) comprenant aussi les coordonnées du représentant de la Commission scolaire de chacun. Page 11 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 4.2 RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR 4.2.1 Dommages Lorsque des dommages sont causés à l’ouvrage l'Entrepreneur devra dans l’immédiat gérer, coordonner, remplacer ou réparer tels travaux ou tels biens, selon ce que la Commission scolaire ou le responsable des travaux l'aura décidé, et ce, aux frais de l’Entrepreneur. L'Entrepreneur devra, à ses propres frais, étançonner, protéger, soutenir, changer, détourner, rétablir et remettre en bon état, à la satisfaction des intéressés, tous les tuyaux à l'eau ou à gaz, égouts, drains, fossés, mitoyenneté, conduits souterrains de fils électriques et téléphoniques ainsi que les voies de chemin de fer, bâtisses, clôtures, poteaux de téléphone, de lumière et de pouvoir ou autres structures, qui sont rencontrées ou auraient été endommagés durant le cours des travaux. 4.2.2 Accès au bâtiment, systèmes d'alarme-intrusion et d'alarme-incendie L’Entrepreneur devra se procurer auprès du service des ressources matérielles de la Commission scolaire à l’Atelier Rawdon situé au 3461A, rue Queen, Rawdon Qc J0K 2S0 : 4.2.2.1. La ou les clés du bâtiment. Advenant la perte de clés, l’Entrepreneur sera tenu de payer une pénalité de mille dollars (1 000.00 $) qui sera déduite sur le contrat; 4.2.2.2. Un code pour le système d’alarme intrusion. L'Entrepreneur sera responsable de contrôler tous les accès au bâtiment durant la période des travaux. À la fin de chaque journée de travail, l’Entrepreneur devra s'assurer que les portes et fenêtres sont bien verrouillées et que les systèmes d'alarme-intrusion et alarme-incendie sont en fonction. Lorsque les travaux impliquent des interruptions qui affectent les systèmes d'alarme, l’Entrepreneur devra mettre en place des mesures temporaires afin de garder les systèmes fonctionnels et aviser préalablement les usagers ou la Commission scolaire de toute situation anormale. 4.2.3 Exécution de travaux dans un bâtiment occupé L’Entrepreneur devra prendre entente avec la Commission scolaire pour que ses interventions ne perturbent pas les activités normales du bâtiment. Il devra coordonner son travail avec la Commission scolaire pour choisir les moments opportuns à l’exécution des travaux et aviser la Commission scolaire au moins sept (7) jours de calendrier à l’avance. Le déplacement du mobilier est la responsabilité de l’entrepreneur. Tout dommage à la propriété et aux services existants causé par l’Entrepreneur, ses sous-traitants et ses employés sera réparé immédiatement à la satisfaction du responsable des travaux, sans aucun frais additionnel pour la Commission scolaire. Page 12 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 L’Entrepreneur devra coordonner son travail afin d’éviter que la circulation de son personnel perturbe le fonctionnement dans le bâtiment. Le personnel de l’Entrepreneur sera autorisé à circuler uniquement dans les locaux touchés par les travaux et dans les corridors et escaliers pré approuvés par la Commission scolaire. La Commission scolaire se réserve le droit d’interrompre en tout temps les travaux si ceux-ci interviennent dans les opérations du bâtiment. Aucun supplément ne sera accordé à l’Entrepreneur pour l’interruption des travaux par la Commission scolaire. 4.2.4 Travaux de démolition À moins d’indications spécifiques, les travaux de démolition et de percement relèvent de l’Entrepreneur qui devra laisser les lieux et surfaces propres à recevoir les ouvrages des sous-traitants. Au début des travaux de démolition, l’Entrepreneur devra consulter la Commission scolaire pour établir les éléments que celle-ci veut récupérer et il remettra à l’endroit indiqué par la Commission scolaire, ces dits éléments notés comme tels aux plans. En aucun temps, l’Entrepreneur ne pourra prétendre à des coûts supplémentaires sous prétexte qu’il aura à démolir, démonter ou remonter des éléments existants apparents non montrés aux plans ou dont les quantités sont supérieures aux éléments notés. 4.2.5 Revalorisation, recyclage et réutilisation de matériaux de démolition L’Entrepreneur devra demander une autorisation écrite à la Commission scolaire s’il souhaite revaloriser, recycler ou réutiliser des produits ou des matériaux provenant des bâtiments de la Commission scolaire. Une preuve de destination pourra être demandée et devra être fournie sur demande. 4.2.6 Contrôle du bruit et de la poussière L'Entrepreneur doit prendre les moyens nécessaires afin de minimiser le bruit et la poussière générés par les travaux afin de ne pas perturber les services avoisinants et le voisinage. 4.2.6.1. 1 L'Entrepreneur doit prendre note qu'un plan d'intervention pour la démolition devra être présenté à la Commission scolaire et tenir compte des éléments suivants : Les équipements lourds de démolition et de transport tels que les chariots motorisés sont interdits à l'intérieur de l'édifice à moins d'entente préalable avec la Commission scolaire; Page 13 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 1 L'échéancier spécifique de ces travaux; 1 Les mesures nécessaires pour éviter la propagation de la poussière et de son infiltration dans les systèmes constructifs et les conduits de ventilation; 1 Les mesures prises pour diminuer l'impact du bruit lors des travaux de démolition; 1 Les équipements, outils et méthodes utilisés; 1 Des mesures prises pour diminuer l'impact du bruit lors des travaux et de façon à concentrer le bruit sur de courtes périodes au lieu de le générer de façon aléatoire sur une grande durée; 1 Utiliser au minimum les outils à percussion et devra réaliser le tout en regroupant les tâches générant du bruit et cela, sur des périodes concentrées et non échelonnées et après entente avec la Commission scolaire. 1 Prendre les mesures nécessaires lors des travaux de démolition, d’excavation, et tout autres travaux générant du bruit pour être en dessous des niveaux maximum permis par les règlements municipaux et les documents contractuels. 4.2.7 Contrôle des odeurs L'Entrepreneur doit prendre les moyens nécessaires afin de minimiser l’impact des odeurs générées par les travaux. 4.2.7.1. L'Entrepreneur doit prendre note qu'un plan d'intervention pour la réalisation des travaux générant des odeurs néfastes ou nauséabondes devra être présenté à la Commission scolaire et tenir compte des éléments suivants : 1 L’occupation des lieux par la Commission scolaire; 1 L'échéancier spécifique de ses travaux; 1 Les mesures prises pour diminuer l'impact desdites odeurs. 4.2.7.2. L’Entrepreneur doit faire tout ce qui est nécessaire pour éviter que les odeurs intolérables en provenance du chantier viennent incommoder les occupants. 4.2.7.3. Donner un préavis au Propriétaire d’au moins quarante-huit (48) heures avant le début des travaux générant des odeurs. 1 Page 14 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 4.2.8 Utilisations des lieux 1 4.2.8.1. Quai de déchargement « Volontairement omis » L'Entrepreneur ne pourra pas utiliser le quai de déchargement de la Commission scolaire pour la livraison des matériaux. Pour des éléments particuliers et exceptionnels, celui-ci devra obtenir l'autorisation écrite de la Commission scolaire. 4.2.8.2. Ascenseurs existants « Volontairement omis » L'Entrepreneur ne pourra pas utiliser les ascenseurs de la Commission scolaire pour le transport des ouvriers et des matériaux. Pour des éléments particuliers et exceptionnels, celui-ci devra obtenir l'autorisation écrite de la Commission scolaire. L'Entrepreneur sera responsable en tout temps de tout dommage causé aux finis des cabines d'ascenseurs et à leur mécanisme en raison de leur utilisation et devra en assumer l'entière responsabilité, tant au niveau des frais que des démarches de façon à rétablir le tout. 4.2.9 Conteneurs à rebuts et chutes à déchets L'Entrepreneur devra soumettre au responsable des travaux et à la Commission scolaire, pour approbation, une proposition de localisation des conteneurs à rebuts et des chutes à déchets À moins d’avis contraire, les conteneurs à déchets devront être installés à un minimum de cinq (5) mètres du bâtiment, à moins que celui-ci soit muni d’un couvercle métallique et étanche qui devra être verrouillé chaque soir et lors des périodes d’interruption de travaux. Ils devront respecter les exigences de la CSST, de la Régie du bâtiment et de la municipalité. Les conteneurs devront être installés loin des prises d'air des systèmes de ventilation du bâtiment. De plus, si les conteneurs ne sont pas de type « fermé » ils devront être pourvus d'une toile de façon à diminuer la poussière et les odeurs. Toutes les chutes à déchets, le cas échéant, devront être de type « fermé » de façon à contrôler la poussière en tout temps. L'Entrepreneur doit prévoir l'installation d'écran de protection nécessaire ou de clôture pour le bâtiment et le public aux abords des chutes et réparera, à ses frais, tout dommage causé au bâtiment et à l'aménagement extérieur du bâtiment à la fin des travaux, et ce, à l'entière satisfaction du responsable des travaux et de la Commission scolaire. Les ouvertures temporaires réalisées pour la mise en place des chutes à déchets (fenêtres, portes, etc.) devront être mises dans leur état premier à la fin des travaux et à l'entière satisfaction du responsable des travaux. Aux frais de l’Entrepreneur. Page 15 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 L’Entrepreneur devra s’engager et signer l’annexe 13 «Lettre d’engagement de l’entrepreneur en matière d’environnement» avant la signature du contrat. 4.2.10 Circulation L'Entrepreneur devra respecter les exigences de la Commission scolaire pour le stationnement, la livraison et la circulation des véhicules sur ses terrains selon la zone permise à cet effet. Le stationnement du personnel enseignant, le débarcadère d’autobus et la cour du bâtiment existant devront demeurer toujours accessibles et sécuritaires. L'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour que l'outillage, les installations et tous les travaux de son entreprise ne gênent ni n'entravent la circulation et cause d'accidents. L'Entrepreneur doit s'assurer que son personnel, ses sous-traitants et fournisseurs utilisent une voie d'accès menant à la zone de chantier. Il doit prévoir les affiches nécessaires indiquant les points de livraison et le bureau de chantier. Il doit limiter l'accès aux périmètres du chantier. Voies d’accès et circulations : Aménager, entretenir et déneiger les voies d’accès, traverses piétonnes, rampes et chemins nécessaires pour assurer l’accès sécuritaire au chantier, l’accès sécuritaire au bâtiment et la conservation des issues de secours pendant toute la durée du chantier. Circulation des véhicules d’urgence : Assurer un accès au chantier pour les véhicules d’urgence et prévoir à cet égard des dégagements en hauteur et en largeur suffisants, de même que les rayons de giration requis pour leur circulation sur le site. Charges admissibles : S’assurer que les charges admissibles et autorisées des voies existantes et temporaires, véhiculaires et piétonnes sont adéquates. L’Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées à la suite des travaux de construction. Signalisation : Fournir et installer les panneaux et autres dispositifs de signalisation, les barrières, les feux et les luminaires nécessaires, les panneaux d’avertissement et de direction pour l’exécution des travaux et la protection des usagers et du public. 1 Page 16 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 4.2.11 Menus travaux et ouvrages dissimulés L’Entrepreneur: 4.2.11.1. Sera tenu de faire tous les menus travaux qui, bien que non spécifiés dans le devis, sont nécessaires au parachèvement et au bon fonctionnement de l'installation. 4.2.11.2. Ne devra pas recouvrir ni enfouir les ouvrages destinés à être cachés par d'autres ouvrages ou à être enfouis sans inspection et autorisation du responsable des travaux. 4.2.11.3. Devra dans tous les locaux, dissimuler dans les murs, planchers, plafonds, toute tuyauterie, gaine, filage, etc., apparents, à l’aide de fausses-poutres et faux pilastres, et ce, sans frais additionnels à moins d’indications contraires aux plans. 4.2.11.4. Devra avoir, préalablement aux travaux, l’approbation du responsable des travaux pour l’emploi de fausses poutres et faux pilastre ainsi que leur localisation; 4.2.12 Infrastructure « Volontairement omis » La Commission scolaire n'est pas responsable de la construction des infrastructures et du réseau routier de la Ville en périphérie du terrain du bâtiment faisant l'objet du présent contrat, ni du raccordement des conduites d'égouts et d'aqueducs du bâtiment avec le réseau d'égouts et d'aqueducs de la Ville. L'Entrepreneur devra tenir compte de toute contrainte à cet égard dans le calcul du prix de sa soumission et de son contrat. 4.2.13 Terre de déblais « Volontairement omis » L'Entrepreneur devra placer convenablement, après entente avec la Commission scolaire, la terre provenant des déblais et les matériaux nécessaires à la construction de manière à ne pas gêner la circulation, à maintenir un accès facile aux bornes fontaines, regards d'égouts, puisards, bornes géodésiques, etc., et en général à ne pas nuire à l'exploitation des services publics. L'Entrepreneur sera entièrement responsable de la réception des marchandises, matériaux et équipements qu'il fait livrer sur le chantier et devra s’entendre avec la Commission scolaire sur l’emplacement de leur entreposage. L’Entrepreneur devra remettre une autorisation écrite à la Commission scolaire, du site de réception des matières excavées. 1 Page 17 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 4.2.14 Mise en service du bâtiment « Volontairement omis » En collaboration avec la Commission scolaire, prévoir réaliser une mise en service du bâtiment, dont une mise à l’épreuve du système mécanique, en présence des représentants de la Commission Scolaire ainsi qu’une formation générale d’utilisation des différentes composantes de l’ouvrage. Se référer également aux documents des ingénieurs des différentes disciplines concernant la mise en services des équipements. 4.3 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU CHANTIER 4.3.1 Ouverture de dossier L’Entrepreneur doit fournir à la Commission scolaire et au responsable des travaux une copie de l’avis d’ouverture de chantier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) ainsi que tout document reçu ou transmis à la CSST. 4.3.2 Clôture de chantier L'Entrepreneur doit prévoir à ses frais tous les accès temporaires, les clôtures temporaires au pourtour des travaux, ainsi que tous les abris et dispositifs de protection nécessaire pour la protection des personnes, des ouvrages et des biens meubles ou immeubles, sous garde ou étant la propriété de la Commission scolaire et se trouvant sur le chantier ou à l'extérieur du chantier et pouvant être affectés directement ou indirectement par les travaux, et ce, durant l'exécution des travaux et jusqu'à la fin des travaux. L'Entrepreneur érigera les clôtures, barrières, barricades et autres éléments de sécurité requis par les différentes lois et règlements en vigueur. À préciser au besoin 4.3.3 Amiante Les soumissionnaires sont avisés de la présence d’amiante par le formulaire de reconnaissance inclus à l’annexe 11. La Commission scolaire joint cet avis à tous les documents contractuels et les informations requises pour chacun des projets susceptibles de déranger les matériaux contenant de l’amiante. Les soumissionnaires doivent tenir compte des exigences concernant l’amiante mentionné au cahier des charges. 4.3.3.1. L’Entrepreneur doit déclarer la présence d’amiante à la CSST et remettre une attestation indiquant que tous les travailleurs ont reçu une formation à cet effet. 4.3.3.2. L’Entrepreneur doit remettre par écrit et faire approuver par la CSST une description des méthodes et des procédés de travail Page 18 de 45 18 !-8 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1 qui seront utilisés en présence d’amiante. L’Entrepreneur doit remettre une copie dudit document à la Commission scolaire et au responsable des travaux. 4.3.4 Moisissure Les soumissionnaires sont avisés de la présence de moisissure, laquelle doit être décontaminée en considération des exigences du cahier des charges. 4.4 L’ENTREPRENEUR, CONSTRUCTION MAIN-D’ŒUVRE, MATÉRIAUX ET MATÉRIEL DE Aucune condition particulière pour cet article. 4.5 VENTILATION DU PRIX D'UN CONTRAT À FORFAIT La ventilation détaillée du prix ne pourra être qu'approximative, et servira uniquement de guide pour préparer les certificats de paiement mensuel à l'Entrepreneur. Le responsable des travaux se réserve le droit d'en réviser la répartition si elle apparaît trop déraisonnable par rapport à la réalité. 4.6 CALENDRIER DES TRAVAUX 4.6.1 Dates Le début et la fin des travaux est établi en fonction de l’échéancier de travaux, inclus aux documents d’appel d’offres. 4.6.2 Échéancier Il est essentiel que l'Entrepreneur octroi prioritairement sans aucun délai, les sous-traitances ayant un impact direct sur le cheminement critique. Commencer les travaux à la date indiquée à l’échéancier des travaux prévu dans les documents d’appel d’offres et devront être complétés au plus tard, mises en marches et déficiences incluses, à la date et/ou à la suite de la durée des travaux indiquée au même échéancier. L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de respecter l’échéancier, de prévenir les retards et les rattraper selon la situation. 4.6.3 Notification et avis de retard Durant le cours des travaux, l’Entrepreneur doit aviser le responsable des travaux dès qu’un retard par rapport à l’échéancier devient prévisible. Il doit joindre à cet avis la justification et l’importance du délai prévu. Page 19 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 Ces avis ne dégagent pas l’Entrepreneur du respect du délai d’exécution prévu au contrat. 4.6.4 Mesures correctrices pour rattraper le retard Les mesures correctrices pour rattraper ou limiter les retards impliquent entre autres et sans s’y limiter de prévoir le travail de soir, fins de semaine, jours fériés et vacances (et l'obtention des permis à cette fin), l'augmentation du nombre d'ouvriers, le remplacement du contremaître surintendant de chantier, advenant son manque de compétence ou de disponibilité, et toutes autres mesures correctrices nécessaires et complémentaires. 4.6.5 Temps supplémentaires L’Entrepreneur est tenu dans sa soumission de prévoir que vingt-cinq pourcent (25%) des heures travaillées sur le projet seront réalisées à l’extérieur des heures normales de travail (de soir, de fin de semaine, pendant les congés, etc.), incluant les surprimes de temps entendues dans les différentes conventions collectives applicables. Prévoir et assumer le temps supplémentaire nécessaire pour respecter la date de livraison des travaux, y compris l’ajout de quart de travail, le travail de soir, de fin de semaine et durant les jours fériés ou les vacances (et les démarches et l’obtention des permis à cette fin), et ce, sans frais pour la Commission scolaire. Aucun supplément ne sera accordé pour les travaux en dehors des heures normales requises pour la bonne marche des travaux, le respect de l’échéancier et la jouissance paisible du bâtiment par la Commission scolaire et les usagers. 4.6.6 Pénalité pour retard L’Entrepreneur pourra, à défaut d’avoir complété les travaux dans les délais prescrits au contrat de l’Entrepreneur (incluant les déficiences et les mises en marches des systèmes), sous réserve de toute prolongation autorisée selon les termes prévus à l’article 4.20 des présentes conditions particulières, se voir appliquer une pénalité de 200.00$ avant taxes par jour de retard. 4.6.7 Autres frais pour retard L’Entrepreneur sera responsable des autres frais encourus par la Commission scolaire découlant de l’achèvement des travaux au-delà de la durée originale prévue au contrat de l’Entrepreneur sous réserve de toutes prolongations autorisées selon les termes prévus à l’article 4.20 des présentes conditions particulière. Page 20 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 La Commission scolaire informera l’Entrepreneur par écrit de la nature de ces préjudices et des frais correspondants encourus, et ce, dès que ces derniers sont estimés, connus ou quantifiables. Les autres frais pour retard, sans limiter la généralité de ce qui précède, comprennent notamment et sans s’y limiter : 4.6.7.1. Les coûts engendrés pour les délocalisations temporaires des élèves dans un autre bâtiment; 4.6.7.2. Les frais de transport par autobus de ceux-ci; 4.6.7.3. Les frais relatifs aux aménagements temporaires requis incluant leur démantèlement, entreposage, déménagement; 4.6.7.4. Les salaires et charges des employés ou sous-traitants de la Commission scolaire pour des ouvrages ou des services reliés ou découlant de ce retard; Il est entendu que le Commission scolaire conserve le droit de réclamer pour tout autre préjudice qui n’est pas précédemment énuméré. 4.6.8 Honoraires professionnels supplémentaires S'il y a retard dans l'exécution des travaux relativement à la date de fin des travaux inscrite au contrat et que ce délai est imputable à l'Entrepreneur, la Commission scolaire pourra diminuer le montant du contrat d'une somme équivalente aux honoraires supplémentaires dus aux responsables des travaux à cause de cette prolongation. L'Entrepreneur sera également imputable des frais additionnels advenant sa négligence à corriger promptement les déficiences suivant l'acceptation provisoire. À cette fin, il est prévu que le responsable des travaux effectuera un maximum d’une (1) visite additionnelle (avec révision de la liste de déficiences et rapport) suivant celle de l'acceptation provisoire. Le coût de toutes visites additionnelles et rédaction supplémentaire de rapport et de révision de la liste de déficiences sera facturé à l'Entrepreneur selon le tarif horaire des professionnels, tel que reconnu par le Gouvernement du Québec. 4.6.9 Paiement de frais supplémentaires Les montants payables à la Commission scolaire à titre de pénalité, autre frais pour retard ainsi que les honoraires professionnels supplémentaires lui sont acquis de plein droit et sont payables dès dénonciation. Ces montants seront prélevés par la Commission scolaire à même les retenues, puis à même les dépôts de garantie le cas échéant. Tout solde encore dû sera recouvrable par la Commission scolaire par recours civil. Page 21 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 4.7 DESSINS D’ATELIER ET INSTRUCTION DE MANUFACTURIERS Les dessins d’atelier fournis par l’Entrepreneur au responsable des travaux doivent tous porter un tampon indiquant que l'Entrepreneur les a examinés et comprendre la date et la signature de la personne responsable de leur examen. L’Entrepreneur doit examiner tous les dessins d’atelier avant de les présenter au responsable des travaux. Par cet examen, l’Entrepreneur signale : 4.7.1 qu’il a déterminé et vérifié toutes les mesures de chantier, les conditions de construction de chantier, les exigences concernant les produits, les numéros de catalogues et autres données similaires ou qu'il s'engage à le faire, et 4.7.2 qu’il a vérifié et coordonné chacun des dessins d’atelier avec les exigences de l’ouvrage et des documents contractuels 4.7.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d’atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d’ouvrages doivent être exprimées en unités métriques (SI). 4.7.4 Les documents et éléments à soumettre doivent être écrits en français. La présentation des dessins d'atelier au responsable des travaux doit se faire dans un ordre logique, et suffisamment à l'avance pour ne pas retarder la construction de l'ouvrage ou les travaux d'autres entrepreneurs. L'Entrepreneur et le responsable des travaux doivent, si l'un ou l'autre le demande, préparer ensemble un calendrier fixant les dates de présentation et de retour des dessins d'atelier. Si un dessin d'atelier doit recevoir l'approbation de l'autorité compétente, quelle qu'elle soit, l'Entrepreneur doit se charger de le lui soumettre. Les dessins d'atelier doivent prendre la forme spécifiée ou demandée par le responsable des travaux. Celui-ci examine les dessins et les retourne dans les délais convenus ou, en l'absence de telle convention, avec toute la diligence raisonnable, de façon à ne pas retarder les travaux. Cet examen se limite au contrôle de la conformité des dessins d'atelier avec l'intention conceptuelle et de l'agencement général des éléments représentés. Cet examen ne dégage pas l'Entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs ou omissions commises dans les dessins d'atelier, ni de ses obligations quant au respect des documents contractuels, à moins que le responsable des travaux n’ait expressément indiqué sur les dessins d’atelier qu’il acceptait telle dérogation. 4.8 INSTALLATIONS TEMPORAIRES 4.8.1 Bureaux « Volontairement omis » Pendant toute la durée des travaux, aménager sur le site des travaux un bureau ventilé, chauffé et climatisé à une température de 22 degrés Celsius, doté d’appareils d’éclairage assurant un niveau d’éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier qui compterons douze(12) personnes de façon normale; Page 22 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 L’ameublement du bureau doit comprendre au minimum des tables et des chaises en nombre et dimensions suffisante pour accommoder le nombre de personne indiqué pour les rencontres de chantier. L’ameublement doit également comprendre un classeur de dimension suffisante pour recevoir les documents de chantier. La ou les tables doivent permettre l’étalement de dessins en format A0. Ce bureau devra être réservé à l’usage exclusif de la Commission scolaire et des Professionnels. La Commission scolaire des Samares ne fournit pas d’espace; ce bureau ne peut être une section de bâtiment en cours de construction. 4.8.2 Coupure de service Dans un bâtiment occupé en tout ou en partie, l’Entrepreneur est tenu d’aviser la Commission scolaire au moins 48 heures d’avance avant de procéder à toute coupure de service, approvisionnement en eau, électricité ou gaz, chauffage, ventilation, climatisation, etc. 1 Page 23 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 4.8.3 Services d’utilité temporaire 4.8.3.1. Énergie électrique Pour tous les travaux, les frais d’électricité provisoire (consommation électrique) utilisée pendant la construction seront assumés par l’Entrepreneur. La démarche, la demande, la coordination, les frais d’installation, de branchement, d’exploitation, d’entretien et d’enlèvement du matériel requis pour assurer la distribution et l’alimentation électrique du chantier sont aussi à la charge de l’Entrepreneur. 4.8.3.2. Alimentation en eau et installations sanitaires L’Entrepreneur est responsable de son alimentation en eau potable, par citerne ou autre, et des installations sanitaires sur son chantier pour les besoins de la construction, et ce, sans frais pour le Propriétaire pour toute la durée des travaux. Il devra de plus se conformer aux règlements d’utilisation de la municipalité. À noter que la commission scolaire n’assumera aucune responsabilité concernant les règles d’utilisation ou la disponibilité de l’eau par la Municipalité. L’Entrepreneur ne pourra utiliser les nouvelles infrastructures sanitaires, installées selon les conditions du présent contrat, pour les besoins des travaux de construction, à moins qu’il obtienne l’accord de l’ingénieur et de la Commission scolaire, et pourvu que les garanties n’en soient pas modifiées ou affectées. Réparer tout dommage sans frais et remettre dans leur état neuf. L’Entrepreneur doit fournir et/ou construire et maintenir en bon état des installations sanitaires en nombre suffisant de même que d’eau potable pour l’usage du personnel travaillant à l’exécution du contrat, du responsable des travaux et de leurs représentants, cela en conformité avec les règlements et ordonnances en vigueur. Assurer la salubrité des lieux en tout temps. L'Entrepreneur doit localiser les toilettes temporaires dans un endroit autorisé par le Propriétaire. 4.8.3.3. Éclairage temporaire Prévoir l’éclairage temporaire requis pour les travaux, de jour et de nuit conformément au code sécurité pour les travaux de construction. 1 Page 24 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 4.8.3.4. Chauffage et ventilation Assumer les frais des systèmes de chauffage, de ventilation provisoires utilisés pendant la construction, y compris les frais d'installation, de combustible, d'exploitation, d'entretien et d'enlèvement du matériel. Assurer une régulation d’ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les zones de chantier aux fins suivantes : 1 favoriser l’avancement des travaux; 1 protéger les ouvrages et les produits contre l’humidité et le froid; 1 prévenir la formation de condensation sur les surfaces; 1 assurer les températures ambiantes et les degrés d’humidité appropriés pour le stockage, l’installation et le durcissement ou la cure des matériaux; 1 satisfaire aux exigences des règlements sur les mesures de sécurité au travail. 4.8.3.4.1 Chauffage : 1 fournir, installer et entretenir le matériel de chauffage temporaire requis pour la période des travaux, en assurer l’exploitation et l’entretien et fournir le combustible nécessaire; 1 les appareils de chauffage doivent être électriques; 1 il est interdit d’employer des appareils de chauffage au gaz; 1 il est interdit d’employer des poêles de chantier à combustible solide; 1 maintenir une température supérieure à 10 degré Celsius dans la zone des travaux. 4.8.3.4.2 Ventilation : 1 fournir, installer et entretenir le matériel de ventilation temporaire requis pour la période des travaux, en assurer l’exploitation et l’entretien; 1 prévenir l’accumulation de poussière, de vapeurs et de gaz ainsi que la formation de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux de construction; 1 assurer la ventilation des espaces de stockage des matières dangereuses ou volatiles; 1 faire fonctionner les appareils de ventilation et d’évacuation temporaires pendant un certain temps après l’achèvement des travaux (minimum 7 jours) afin de complètement Page 25 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 éliminer les contaminants générés au cours des différentes activités de construction. 4.8.4 Raccordement d'alimentation énergétique permanente L'Entrepreneur a la responsabilité de coordonner et de déterminer la date avec les entreprises d’alimentation énergétique concernées pour le branchement d’alimentation d’énergie permanente au bâtiment faisant l’objet du contrat. La Commission scolaire ne sera pas responsable vis-à-vis de l’Entrepreneur et ses sous-traitants de quelque dommage que ceux-ci pourraient subir ou de quelque coût supplémentaire que ceux-ci pourraient engager en raison d’un délai ou d’un retard d’une entreprise d’alimentation à procéder au branchement d’une source d’alimentation permanente. La seule responsabilité de la Commission scolaire à l’égard de l’alimentation permanente est limitée à acquitter les frais de raccordement facturés par l’entreprise d’alimentation concernée. 4.9 PANNEAUX D’IDENTIFICATION 4.9.1 Publicité Si l’entrepreneur et ses sous-traitants souhaitent s’afficher, ils doivent le faire sur leur roulotte de chantier. 4.9.2 Panneaux L'Entrepreneur devra fournir et installer une enseigne de chantier, de 3,6 x 2,4 mètres, solidement ancré dans le sol à l'endroit déterminé par la Commission scolaire. Le support sera fabriqué de bois traité sur colombage de 38 mm x 89 mm à 400 mm c/c. Les poteaux seront en acier de 100 mm de diamètre ou en bois traité 150 mm x 150 mm ancrés dans des tubes de béton si nécessaire. L’impression doit être à une résolution minimale de 100ppi et réalisée sur un support adapté pour l’exposition extérieure pendant la durée complète des travaux. 4.9.3 Plan de structure Les supports du panneau doivent être conçus selon les normes reconnues. 4.9.4 Entretien L'Entrepreneur devra s'assurer de conserver le panneau dans un bon état durant toute la durée des travaux. 4.9.5 Emplacement Le panneau de chantier sera érigé de telle façon que sa lecture soit facile de la rue. L’emplacement exact sera convenu avec la Commission scolaire. Page 26 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 4.10 INFORMATIONS Aucune condition particulière pour cet article. 4.11 PROTECTION DES ARBRES L’Entrepreneur devra porter une attention particulière pour protéger les arbres existants dans l’environnement immédiat des travaux ou dans l’emprise de la voie publique. S’il s’avérait que certains arbres meurent pendant les travaux, l’Entrepreneur devra les remplacer à ses frais. Ces nouveaux arbres de remplacement devront être de calibre et de dimensions équivalents aux arbres qui auront été remplacés. 4.12 PRÉVENTION DES INCENDIES L'Entrepreneur doit protéger les personnes et les biens contre les risques d'incendie. Prévoir lors de travaux de toitures et de soudure, un responsable qui demeure sur le site des travaux après que ceux-ci soient terminés afin d'assurer qu'aucun début d'incendie ne se prépare le tout selon les prescriptions des polices d’assurance. Utiliser des instruments qui détectent l'accroissement de la chaleur, fumée, avoir sur place le matériel de lutte contre l'incendie, etc. Fournir, installer et entretenir le matériel provisoire de lutte contre les incendies requis pendant l’exécution des travaux exigés par les compagnies d’assurances ayant juridiction ainsi que par les codes, règlements et lois qui s’appliquent. 4.13 USAGE D’EXPLOSIFS Aucune condition particulière pour cet article. 4.14 BORNES ET NIVEAUX « VOLONTAIREMENT OMIS » L’Entrepreneur doit mettre en place une protection physique des bornes et s’assurer qu’elle soit efficace tout au long du chantier. Le cas échéant, il s’assumera les frais de piquetages nécessaires. 4.15 CONDUITES SOUTERRAINES « VOLONTAIREMENT OMIS » La Commission scolaire ne possède pas de renseignement complet et précis concernant la présence et l'emplacement exact des différents services d'utilités publiques et en conséquence, aucun renseignement de ce genre apparaissant aux plans n'est garanti comme complet et exact. La Commission scolaire ne pourra pas être tenue responsable dans ce domaine pour des imprécisions sur les plans. L’Entrepreneur devra faire les vérifications requises auprès des organismes concernés ainsi qu’à la Commission scolaire pour la fibre optique. L'Entrepreneur ne devra pas procéder sans avoir obtenu des organismes concernés la localisation des conduites ou des fils souterrains, sinon, l'Entrepreneur sera responsable des dommages causés et ne pourra pas plaider l’ignorance parce que ces conduites ou ces fils n'étaient pas indiqués sur les plans. Page 27 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 À moins qu'il ne soit stipulé différemment, lorsque l'exécution des travaux nécessitera des tranchées ou des excavations au-dessous d'une voie de chemin de fer, de tuyaux à l'eau ou à gaz, d'égouts, de drains, de conduits souterrains, câbles, fils ou autre structure, l'Entrepreneur, avant de creuser au-dessous de ladite voie ou autre structure, devra placer sous les rails des longrines suffisamment fortes pour supporter les diverses structures et pour prévenir les accidents. 4.16 CONDITIONS DU SOUS-SOL Aucune condition particulière pour cet article. 4.17 DÉCOUPAGES, PERCEMENTS ET RÉPARATIONS Aucune condition particulière pour cet article. 4.18 SUSPENSION DES TRAVAUX Aucune condition particulière pour cet article. 4.19 MESURE D’URGENCE Aucune condition particulière pour cet article. 4.20 PROLONGATION DES DÉLAIS D’EXÉCUTION Aucune prolongation pour cause de retard ne peut être consentie à moins qu'elle n'ait été soumise par écrit au responsable des travaux et à la Commission scolaire, dans les dix (10) jours ouvrables à compter du commencement du retard et acceptés par ceux-ci. Dans le cas d’un motif de nature continue, cependant, la présentation d'un seul avis écrit suffit. 4.21 NETTOYAGE 4.21.1 Nettoyage du chantier L’Entrepreneur doit : 4.21.1.1. Évacuer les débris et les matériaux de rebut tous les jours, selon les directives du responsable des travaux. Prévoir sur le chantier un conteneur à cette fin. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier; 4.21.1.2. Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail; Page 28 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 4.21.1.3. Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le système de ventilation du bâtiment à cet effet; 4.21.1.4. Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes de poussière et d'autres impuretés durant les travaux en question; 4.21.1.5. Utiliser uniquement des produits de nettoyage recommandés par la Commission scolaire de la surface à nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question; 4.21.1.6. Établir l'horaire de nettoyage de sorte que la poussière, les débris et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraîchement peintes et ne contaminent pas les systèmes du bâtiment; 4.21.1.7. Fournir et utiliser pour le recyclage, des conteneurs séparés clairement identifiés; 4.21.1.8. Garder les voies d'accès au bâtiment exemptes de glace et de neige. Entasser et empiler la neige aux endroits désignés seulement. 4.21.2 Nettoyage final À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux de surplus, les outils ainsi que l'équipement et le matériel de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste des travaux; 4.21.2.1. Enlever les débris et les matériaux de rebut, à l'exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et prêts à occuper; 4.21.2.2. Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pièces de quincaillerie, les carrelages muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé; 4.21.2.3. Enlever la poussière, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les planchers; 4.21.2.4. Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage; 4.21.2.5. Épousseter les surfaces intérieures du bâtiment et y passer l'aspirateur, sans oublier de nettoyer derrière les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires; Page 29 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 4.21.2.6. Savonner, traité, cirer ou sceller de façon appropriée les revêtements de sol selon les indications du fabricant et les produits d’entretien utilisés par la Commission scolaire; 4.21.2.7. Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences prescrites en matière de fonctionnement et de qualité d'exécution; 4.21.2.8. Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain; 4.21.2.9. Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures; 4.21.2.10. Nettoyer et balayer les toitures, les gouttières, les cours anglaises et les puits de fenêtre; 4.21.2.11. Nettoyer soigneusement le matériel, les conduits de ventilation et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres des systèmes mécaniques; 4.21.2.12. Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains et les évacuations; 4.21.2.13. Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des matériaux de surplus. 4.22 MANUELS D’INSTRUCTIONS Aucune condition particulière pour cet article. 5. CONTRÔLE DES TRAVAUX 5.1 ASSEMBLÉES ET VISITE DE CHANTIER Aucune condition particulière pour cet article 1 Page 30 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 5.2 INSPECTION DES TRAVAUX 5.2.1 Surveillance La surveillance exercée par la Commission scolaire ou le responsable des travaux pour la bonne exécution des travaux ne dégagera aucunement l'Entrepreneur de sa responsabilité quant aux dommages, aux accidents et à la qualité, conformité de ses travaux. 5.2.2 5.2.3 Le responsable des travaux a le pouvoir de: 5.2.2.1. Guider et conseiller, dans tous les volets, l'exécution de tous les travaux prévus au contrat; 5.2.2.2. Ordonner l'arrêt immédiat, total ou partiel, des travaux s'il juge que la sécurité de ces travaux ou celle du personnel ou du public est en jeu ou qu'un tel arrêt est nécessaire pour toute autre raison; 5.2.2.3. Procéder à l'inspection des fournisseurs; 5.2.2.4. Prescrire les mesures nécessaires à la coordination des travaux de l'Entrepreneur avec la Commission scolaire; 5.2.2.5. Convoquer, lorsque nécessaire des réunions de chantier auxquelles l'Entrepreneur est tenu d'assister, en compagnie des sous-traitants et fournisseurs. Instructions de chantier Toutes les instructions de chantier doivent être émises par le responsable des travaux. L'Entrepreneur ou les sous-traitants ne devront prendre aucune directive des autres usagers de la Commission scolaire. 5.3 ÉCHANTILLONS, ESSAIS ET DOSAGE 5.3.1 Contrôle qualitatif Le donneur d’ouvrage se réserve le droit d’engager des laboratoires de surveillance dont le rôle sera d’exécuter des essais qualitatifs sur l’ouvrage. L’Entrepreneur doit lui donner accès au chantier. Advenant le cas où les résultats ne sont pas conformes aux normes spécifiées, l'Entrepreneur doit procéder aux correctifs qui s'imposent et en assumer l’ensemble des frais inhérents. 5.3.2 Thermographie La Commission scolaire se réserve le droit de procéder à des examens par instruments (thermographie supplémentaire) pour vérifier la qualité et la continuité de l'isolation des nouvelles composantes de l'enveloppe du bâtiment (murs, fenêtres et toits). Si les résultats indiquent des faiblesses ou des discontinuités dans l'isolation, l'Entrepreneur devra à ses frais, Page 31 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 corriger les problèmes observés. Préalablement à l'exécution des travaux correctifs, l'Entrepreneur devra faire examiner par le responsable des travaux les méthodes correctrices qu'il propose. Selon la température extérieure, il est possible que l'expertise de thermographie ne puisse être exécutée que dans les semaines suivant la fin des travaux. Si des travaux correctifs devaient être exécutés, l'Entrepreneur devra également assumer les frais de remobilisation, de travaux en dehors des heures d'occupation, de protection des lieux, mobilier et du nettoyage après chaque période de travail. 5.4 SUBSTITUTIONS ET ÉQUIVALENCE DE MATÉRIAUX Lorsque les plans ou les devis font référence à des noms de fabricants, des modèles ou des marques de commerce, ces derniers servent de base au contrat et servent aussi à établir de façon précise les caractéristiques des éléments exigés. Dans des sections techniques du devis, des produits références ou des produits acceptables ont été choisis pour satisfaire les besoins de standardisation de la Commission scolaire. Aucun équivalent ne sera accepté pour ceux-là, même s’ils font partie des fabricants reconnus. Lorsqu’aucun produit de référence ou produit acceptable n’est indiqué, utiliser exclusivement des produits des fabricants reconnus. Tout matériau, équipement ou produit que l’entrepreneur, un sous-traitant ou fournisseur souhaite proposer comme équivalent à un produit spécifié aux plans et devis, devra être soumis au préalable à l’approbation des Professionnels au plus tard dix (10) jours avant la date de fermeture des soumissions Le produit soumis devra être égal ou supérieur à ceux demandés aux plans et devis. L'Entrepreneur devra fournir toutes les fiches techniques et les échantillons de tous les produits demandés au tableau des dessins d'atelier et du produit alternatif, aux fins de comparaison. Un exemplaire de la garantie du manufacturier devra également être fourni. Le responsable des travaux concerné confirmera alors cette équivalence par addenda. Aucune équivalence ne sera considérée après ce délai. Seulement les matériaux, équipements ou produits acceptés par addenda signé par les responsables des travaux seront considérés comme équivalents. L’Entrepreneur ne peut et ne doit en aucun temps baser son prix de soumission sur un équivalent ou des équivalents qui n’ont pas été acceptés selon la procédure décrite ci-dessus. L’Entrepreneur doit exécuter à ses frais tous les changements requis lorsqu’il propose un produit ou un matériau autre que celui qui a servi de base aux spécifications. Celui qui fait une demande d’équivalence doit assumer les répercussions pour tous les intervenants et les ouvrages connexes. S’il y a lieu, assumer le coût des honoraires relatifs aux études des équivalents et aux modifications qu’elles entraînent aux plans et devis. Page 32 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 Voir aussi les diverses sections du devis, où des instructions spécifiques peuvent être stipulées concernant les produits équivalents acceptables ou non. 5.5 DEMANDE DE CHANGEMENT L’Entrepreneur ne peut apporter de modification à l’ouvrage sans demande de changement autorisée par la Commission scolaire et le responsable des travaux. 5.6 ORDRE DE CHANGEMENT Tout travail additionnel et non prévu aux plans et devis devra au préalable avant d'être facturé par l'Entrepreneur, avoir été l'objet d'un ordre de changement écrit et émis par le responsable des travaux selon le cas, et approuvé par la Commission scolaire. La Commission scolaire ne considérera aucune réclamation pour travaux supplémentaires à moins que ceux-ci n'aient été exécutés en vertu d'ordres écrits du responsable des travaux. 5.6.1 Évaluation des ordres de changements Tout ordre de changement est soumis aux dispositions pertinentes du« Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics », à l'article 45. 5.6.2 Détails de la proposition de l’entrepreneur Suite à l'émission par le responsable des travaux d'un ordre de changement, l'Entrepreneur remet aux responsables des travaux sa proposition concernant les modifications demandées dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables. La proposition de l'Entrepreneur doit alors indiquer : 2 2 2 2 le coût détaillé des modifications; la durée pour l'exécution de ces dernières; les délais que ces modifications pourraient occasionner à l'échéancier; toutes autres informations demandées à l'ordre de changement, ou requises par le responsable des travaux ou la Commission scolaire. Après négociations et entente entre les parties sur les conditions d'exécution des modifications demandées, l'ordre de changement est signé par un représentant de l'Entrepreneur et la Commission scolaire sur recommandation du responsable des travaux. L'ordre de changement indique alors le coût, la nature et l'étendue des modifications demandées, ainsi que, s'il y a lieu, le nombre de jours ouvrables de prolongation accordé en raison de l'exécution de ces dernières. Un ordre de changement stipulant le montant convenu pour l'exécution de modifications aux travaux, signé par les parties, constitue une transaction au sens du Code civil du Québec et l'Entrepreneur en apposant sa Page 33 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 signature à un ordre de changement renonce ainsi à réclamer par la suite tout autre montant, dommage, indemnité ou autre, découlant directement ou indirectement de l'exécution des travaux prévus à cet ordre de changement. 5.6.3 Pièces justificatives Le responsable des travaux peut exiger de l'Entrepreneur et des soustraitants des pièces justificatives pour vérifier la justesse des prix soumis pour approbation et acceptation. On entend par pièce justificative une estimation produite par les différents sous-traitants et transmise par écrit (ou version électronique) sur papier en-tête de la compagnie ou une facture dans le cas de travaux à temps et matériel. Les feuilles de temps sans factures ne sont pas des pièces justificatives suffisantes. 5.6.4 Ordre de changement exécutoire L’Entrepreneur doit exécuter immédiatement sur simple avis du responsable des travaux, une demande de changement dûment autorisée par celui-ci et la Commission scolaire, même s’il n’y a pas d’entente sur son prix et le délai d’exécution. Advenant que l'Entrepreneur persiste à retarder l'exécution des travaux et sur avis du responsable des travaux à l'effet que la situation est susceptible de nuire à l'avancement des travaux et au respect de l'échéancier, la Commission scolaire pourra considérer l'attitude de l'Entrepreneur comme étant un refus de remplir son contrat, y mettre fin en tout ou en partie, et faire compléter l'ensemble des travaux par d'autres, ou d'en faire exécuter une partie par d'autres, et de déduire du contrat, les sommes d'argent nécessaires à cette fin, incluant les coûts indirects tels qu'honoraires professionnels et autres nécessaires découlant des inconvénients qu'une telle situation ferait subir à la Commission scolaire. 5.6.5 Conditions d’hiver « Volontairement omis » Tous les frais découlant des travaux exécutés par temps froid, tels chauffage, protection par abris, enlèvement de la neige, de la glace, drainage temporaire, et autres seront entièrement aux frais de l'Entrepreneur. Aucun supplément ne pourra être exigé pour les travaux exécutés par temps froid ou pour le déneigement et le dégel des sols au printemps. 5.7 REFUS DES TRAVAUX L’Entrepreneur doit corriger sans délai tout élément d’ouvrage défectueux qui a été refusé par le responsable des travaux comme non conforme aux documents contractuels, que cet élément soit ou non incorporé à l’ouvrage et que la défectuosité soit ou non le résultat d’une malfaçon, de l’utilisation de produits défectueux ou de dommages attribuables à la négligence ou à d’autres actes ou omissions de l’entrepreneur. Page 34 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 Si, en raison de ces enlèvements ou remplacements, l’ouvrage d’un autre Entrepreneur est détruit ou endommagé, l’Entrepreneur doit le réparer, à ses frais et promptement. Si, de l’avis du responsable des travaux, il n’y a pas lieu de rectifier des travaux défectueux ou non conformes aux documents contractuels, le maître de l’ouvrage peut déduire des montants par ailleurs payables à l’Entrepreneur la différence de valeur entre les travaux tels qu’exécutés (en incluant la valeur de l’impact sur la vie utile de l’équipement installé et du bâtiment) et les travaux tels que prévus aux documents contractuels. Si le Propriétaire et l’Entrepreneur ne s’entendent pas sur cette différence de valeur, ils doivent demander au responsable des travaux de l’établir. 6. RÉCEPTION DES TRAVAUX 6.1 RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX Si l'acceptation provisoire est émise avec une liste de déficiences à corriger, la retenue de dix pour cent (10 %) pourra être maintenue jusqu'à la correction des déficiences à la complète satisfaction du responsable des travaux. Si l'acceptation provisoire est émise sans liste de déficiences, et si toutes les autres conditions contractuelles sont satisfaites, la retenue de dix pour cent (10 %) sera libérée, sauf un montant équivalant à un pour cent (1 %) de la valeur du contrat ou de celle des travaux réalisés, qui sera conservée comme garantie d'entretien par la Commission scolaire pour la période prescrite, comptée depuis la date d'acceptation provisoire. Aucun intérêt ne sera payé par la Commission scolaire sur quelques retenues que ce soit. Si toutes les déficiences n’ont pas été corrigées dans les délais prescrits et qu’il n’a pas entente sur un nouveau délai, la Commission scolaire aura le choix de faire corriger la ou lesdites déficiences par d'autres à même les sommes dues à l'Entrepreneur. La Commission scolaire se réserve le droit d'employer ou de mettre en service une partie quelconque des travaux avant ou après l'acceptation provisoire, sans libérer l'Entrepreneur de ses responsabilités. 6.1.1 Documents exigés pour la réception provisoire L'Entrepreneur devra fournir à la Commission scolaire tous les documents ci-dessous mentionnés et qui sont exigibles par la Commission scolaire aux fins de réception provisoire des travaux : 6.1.1.1. Déclaration assermentée de l'Entrepreneur général que tous les salaires ou gages des ouvriers ont été payés en tous les cas en stricte conformité avec l'échelle du salaire minimum de la convention de travail collective et relative à l'industrie de la construction dont la juridiction territoriale s'étend à la région; 6.1.1.2. Déclaration assermentée de l'Entrepreneur que tous les matériaux incorporés à la bâtisse ont été payés au prorata des paiements antérieurs; Page 35 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 6.2 6.1.1.3. Certificat d'acceptation des tuyaux et appareils de drainage domestique, de l'ingénieur sanitaire de la Ville ou de la province de Québec; 6.1.1.4. Certificat d’inspection du système d’alarme incendie. 6.1.1.5. Un certificat de localisation de la nouvelle construction préparé par un arpenteur-géomètre. 6.1.1.6. Autres. RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX 6.2.1 Documents exigés pour l'acceptation définitive L'Entrepreneur devra fournir à la Commission scolaire tous les documents ci-dessous mentionnés et qui sont exigibles par la Commission scolaire aux fins de réception définitive des travaux: 6.2.1.1. Déclaration assermentée de l'Entrepreneur général que tous les salaires ou gages des ouvriers ont été payés en tous les cas en stricte conformité avec l'échelle du salaire minimum de la convention de travail collective et relative à l'industrie de la construction dont la juridiction territoriale s'étend à la région; 6.2.1.2. Quittances finales signées par tous les sous-traitants et fournisseurs; 6.2.1.3. Attestation de conformité envers la C.S.S.T et la C.C.Q; 6.2.1.4. Toutes les garanties exigées des différents sous-traitants dans le devis descriptif; 6.2.1.5. Les cahiers d'opération et d'entretien des matériaux, appareils et équipements tels que requis aux devis de l'architecte et des ingénieurs (une [1] copie papier assemblée et en format électronique PDF); 6.2.1.6. Les dessins et plans tels que construits; 6.2.1.7. Les garanties prescrites; 6.2.1.8. Le retour des clés de la commission scolaire à l’Atelier Rawdon; 6.2.1.9. Les documents tels que construits relatifs à l’amiante 6.2.1.10. Autres. 6.3 GARANTIE APRÈS RÉCEPTION DÉFINITIVE Durant la période de garantie, advenant une défectuosité la Commission scolaire, le responsable des travaux émettra un avis écrit à l'Entrepreneur, lequel devra procéder aux ajustements ou réparations requis dans les cinq (5) jours ouvrables pour les cas jugés urgents par la Commission scolaire et dans les vingt et un (21) jours ouvrables dans les cas non urgents. Page 36 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 Dans le cas de problèmes considérés comme très urgents et susceptibles de causer des dommages accrus ou constituer un danger pour la sécurité des occupants, l'Entrepreneur sera d'abord avisé verbalement et devra procéder immédiatement aux réparations. À défaut de l'Entrepreneur de procéder selon les délais requis, la Commission scolaire pourra faire exécuter par d'autres, les réparations requises et en réclamer le remboursement à l’Entrepreneur ou à la caution. Advenant que des réparations importantes ou répétées soient requises durant la période de garantie pour vice de construction ou d’imperfections dans les matériaux, le délai de garantie sera alors prolongé d’une durée égale au temps requis pour la réparation. 6.4 PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE Aucune condition particulière pour cet article. 6.5 TRAVAUX NON CONFORMES Nul paiement fait par le Propriétaire en vertu du contrat, non plus que l’utilisation ou l’occupation partielle ou totale de l’ouvrage par le Propriétaire, ne peut constituer une acceptation de travaux ou de produits non conformes aux documents contractuels. 7. PAIEMENTS ET RÈGLEMENTS DES COMPTES 7.1 DEMANDES DE PAIEMENT Les modifications, changements et travaux supplémentaires approuvés seront inclus dans ladite estimation et leurs coûts seront indiqués séparément dans le certificat de paiement de façon à permettre de les identifier clairement. Seules les modifications approuvées au préalable par la Commission scolaire et exécutées pourront être facturées. 7.1.1 Quittances La gestion des quittances et des dénonciations de contrat sera assurée par le responsable des travaux en collaboration avec la Commission scolaire. L’Entrepreneur fournira à compter de la deuxième demande de paiement et à toutes les demandes ultérieures, une déclaration solennelle attestant que tous les sous-traitants, ouvriers et fournisseurs ont été payés ainsi que des lettres de quittance relativement aux paiements précédents. Ces quittances devront être fournies par chacun des sous-traitants, fournisseurs et ouvriers ayant dénoncé leur contrat au propriétaire. Advenant le cas où une ou plusieurs quittances ne pourraient être fournies, des sommes équivalentes aux quittances non reçues lors de la soumission d’une demande de paiement seront retenues des montants dus à l’Entrepreneur. Page 37 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 À la dernière demande de paiement, l’Entrepreneur fournira également toutes quittances finales des sous-traitants et fournisseurs ayant dénoncé leur contrat. L’Entrepreneur sera tenu de fournir l’original des quittances à la Commission scolaire. 7.2 CERTIFICATS DE PAIEMENT Les paiements mensuels effectués durant le cours des travaux n'engageront nullement la Commission scolaire à accepter provisoirement ou définitivement les travaux. Ils ne dégageront aucunement l'Entrepreneur de la complète obligation que lui impose son contrat. 7.3 7.2.1 D’après ses observations et son évaluation des demandes de paiement de l’Entrepreneur, le responsable des travaux détermine les montants dus à l’Entrepreneur en vertu du contrat et émet un certificat de paiement correspondant. 7.2.2 Par l’émission d’un certificat de paiement, le responsable des travaux informe dans les 7 jours ouvrables le Donneur d’ouvrage de la demande de paiement de l’Entrepreneur après avoir fait les vérifications diligentes et avoir statué sur le montant payable des travaux. 7.2.3 La Commission scolaire doit ensuite payer l’Entrepreneur dans les 30 jours ouvrables suivant la date d’émission du certificat de paiement du responsable des travaux. PAIEMENTS 7.3.1 Réclamation après le paiement final La Commission scolaire, à moins d'avis contraire écrit et émis par celui-ci, ne considérera aucune facture ou réclamation quelconque pour travaux supplémentaires ou pour matériaux additionnels fournis après que la Commission scolaire aura payé à l'Entrepreneur le paiement final. 7.3.2 Paiement de la retenue Le paiement de la retenue de 9% ne pourra être libérée que lorsque l’Entrepreneur aura transmis tous les documents de fin de travaux nécessaires dont, mais sans s’y limiter, les manuels d’entretien et garanties, les quittances finales, les listes de déficiences annotées les déclarations statutaires et autres. Il devra avoir corrigé toutes les déficiences notées par les responsables des travaux. Le paiement progressif de la retenue sera possible dans la mesure où, pour une discipline données et ses disciplines connexes, tous les documents requis auront été transmis et toutes les vérifications diligentes auront été faites par le responsable des travaux concerné. La libération de la retenue concernant les conditions générales, l’administration, le profit ou tout autre montant concernant les travaux de gestion de l’Entrepreneur ne pourra être effectuée que lorsque toutes les Page 38 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 disciplines auront transmis les documents requis et que toutes les vérifications auront été effectuées par l’ensemble des responsables des travaux. Alors seulement cette retenue pourra être libérée, à l’exception cependant du dernier 1% du montant des travaux qui sera conservé pendant un (1) an suite à l’acceptation définitive des travaux. 7.4 SALAIRES Aucune condition particulière pour cet article. 8. DIFFÉRENDS ET RÉSILIATION 8.1 RÈGLEMENTS DE DIFFÉRENDS Aucune condition particulière pour cet article. 8.2 DÉFAUT DE L’ENTREPRENEUR 8.2.1 Clause de pénalité, de retard et honoraires professionnels. Se référer entre autres et sans s’y limiter aux articles 4.6.5 à 4.6.9 des présentes conditions particulières. 8.2.2 Avis de défaillance 8.2.2.1. Si l’Entrepreneur est déclaré failli ou si, en raison de son insolvabilité, il fait cession générale de ses biens au profit de ses créanciers ou qu’un administrateur judiciaire lui est assigné, la Commission scolaire des Samares peut, sans préjudice de tout autre droit ou recours qu’il peut avoir, révoquer le droit de l’Entrepreneur de poursuivre l’exécution de l'ouvrage, par un avis écrit à l'Entrepreneur ou à l'administrateur judiciaire ou au syndic de faillite. 8.2.2.2. Si l’Entrepreneur néglige d’exécuter l’ouvrage d’une manière appropriée, ou si, de quelque autre façon, il manque gravement de se conformer aux exigences du contrat et que le responsable des travaux déclare par écrit à la commission scolaire et à l’Entrepreneur qu’il y a motif suffisant, le Propriétaire peut, sans préjudice de tout autre droit ou recours qu’il peut avoir, remettre un avis écrit à l’Entrepreneur à l’effet qu’il manque à ses obligations contractuelles et lui enjoindre de remédier à cette défaillance dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis écrit. 8.2.2.3. S’il ne peut être remédié à la défaillance dans les cinq (5) jours ouvrables spécifiés, ou dans le délai subséquemment convenu par écrit par les parties, il est admis que l’Entrepreneur s’est conformé aux directives de la commission scolaire s’il se conforme aux trois conditions suivantes : Page 39 de 45 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 18 !-8 1 1 il commence à remédier à la défaillance dans le délai prescrit 1 il fournit au Propriétaire un calendrier acceptable pour l’exécution de la correction 1 il remédie complètement à la défaillance conformément à ce calendrier et aux modalités du contrat. 8.2.2.4. Si l’Entrepreneur ne corrige pas la défaillance dans le délai exigé ou dans le délai subséquemment convenu par écrit par les parties, la commission scolaire peut, sans préjudice de tout autre droit ou recours qu’il peut avoir, au choix : 1 corriger la défaillance et en déduire le coût de tout paiement alors dû ou dû ultérieurement à l’entrepreneur, pourvu que le responsable des travaux certifie ledit coût à la commission scolaire ainsi qu’à l’Entrepreneur ou 1 révoquer le droit de l’Entrepreneur de poursuivre l’exécution de l’ouvrage en tout ou en partie, ou résilier le contrat. 8.2.2.5. Si, conformément aux paragraphes 8.2.2.1 et 8.2.2.4, la commission scolaire révoque le droit de l’Entrepreneur de poursuivre l’exécution de l’ouvrage, il a le droit : 1 de prendre possession de l’ouvrage et des produits à l'emplacement de l’ouvrage; sous réserve des droits des tierces parties, d'utiliser le matériel de construction à l'emplacement de l’ouvrage; de terminer l’ouvrage de la façon qu’il juge convenable, mais sans frais ou retards indus; 1 de retenir tout autre paiement à l’Entrepreneur jusqu’à l’émission d’un certificat de paiement final; 1 de porter au débit de l’Entrepreneur le montant par lequel la totalité des dépenses nécessaires pour parachever l’ouvrage, telles que certifiées par le responsable des travaux, dépasse le solde impayé du prix du contrat; ces dépenses totales comprennent la rémunération du responsable des travaux pour les services additionnels fournis, ainsi que l’allocation raisonnable qu’il aura déterminée pour couvrir le coût des corrections requises aux travaux exécutés par l’Entrepreneur, en vertu des exigences du présent devis concernant les garanties. Si ces dépenses totales nécessaires pour parachever l’ouvrage sont inférieures au solde impayé, le Propriétaire doit payer la différence à l’Entrepreneur; 1 de porter au débit de l’entrepreneur, tout montant payable suivant entre autres, et sans s’y limiter les articles 4.6.6 1 de porter au débit de l’Entrepreneur, à l’expiration de la période de garantie, le montant par lequel le coût des corrections à ces travaux excède l’allocation prévue pour ces corrections. Si le coût des corrections est inférieur à Page 40 de 45 18 !-8 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1 l’allocation prévue, la Commission scolaire doit payer la différence à l’entrepreneur. 8.2.2.6. 8.3 Les obligations contractuelles de l’Entrepreneur en ce qui concerne la qualité, la correction et la garantie des travaux exécutés par lui jusqu’au moment de la résiliation du contrat demeurent après la date de cette résiliation du contrat. RÉSILIATION DU CONTRAT Aucune condition particulière pour cet article. 8.4 RÉCLAMATION Aucune condition particulière pour cet article. FIN DU DOCUMENT Page 41 de 45 18 !-8 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1 488 Concernant le marché intervenu entre : Commission scolaire des Samares Et L’entrepreneur Pour Titre de l’ouvrage Je, soussigné, de la Nom de la personne de Nom de la compagnie en la province de Nom de la ville ou municipalité Nom de la province DÉPOSE ET DÉCLARE SOLENNELLEMENT CE QUI SUIT : Je suis, (voir note 1) de Nom de la personne Nom de la compagnie L’Entrepreneur nommé dans le marché ci-haut mentionné, et en tant que tel, j’ai une connaissance personnelle des faits ci-après énoncés, soit que tous les comptes touchant la main-d’œuvre, les sous-contrats, les produits, l’outillage, la machinerie et l’équipement de construction ainsi que toutes les autres dettes que l’Entrepreneur aurait pu contracter au cours de l’exécution de l’ouvrage (voir note 2) et pour lesquelles le maître de l’ouvrage (voir note 2) et pour lesquelles le maître pourrait de quelque façon être tenu responsable, ont été entièrement payés en vertu dudit marché jusqu'au tel que décrit dans la demande de paiement n° à l’exception des retenues dûment prélevées. ET JE FAIS CETTE DÉCLARATION, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu’elle a le même effet que si elle était faite sous serment en conformité avec la loi de la preuve du Canada. DÉCLARÉ devant à ce , province de Québec, jour de 20 . Signe Commissaire agréé par la Cour supérieure de la province de Québec Note 1 : La déclaration doit être faite par le président, un viceprésident, le secrétaire, le trésorier ou un directeur d’une compagnie incorporée. Pour une société, la déclaration doit être faite par l’un des sociétaires et si l’Entrepreneur est un individu, il doit faire la déclaration lui-même. Signature de l’Entrepreneur Note 2 : Les autres dettes signifieront seulement celles contractées par l’Entrepreneur avec des personnes en rapport contractuel direct résultant des responsabilités statutaires, et, dans le cas des employés de l’Entrepreneur de toutes dettes résultant des conventions collectives, de législation s’appliquant aux indemnités pour accident du travail, à l’assurance chômage et au salaire minimum s’il y a lieu. Page 42 de 45 18 !-8 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1 78!8 Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II Commission scolaire des Samares 4671, rue Principale Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 SOUS-TRAITANT FOURNISSEUR DE MATÉRIAUX Nom Adresse complète Ayant un contrat avec Entrepreneur général ou sous-traitant Donnons QUITTANCE PARTIELLE et déclarons par la présente avoir reçu un paiement de $ ( dollars) taxes incluses (moins la retenue de 10 %), pour tous travaux effectués et/ou matériaux fournis par notre compagnie relativement au projet en titre, et ce jusqu'au 20 pour un montant cumulatif de ; $ taxes incluses le tout selon les termes de la convention. Nous donnons donc quittance et renonciation de privilège pour le montant ci-haut mentionné. Nous déclarons solennellement que les ouvriers, sous-traitants, fournisseurs, CSST, CCQ, etc. ont été entièrement payés pour tous les travaux complétés jusqu’à la date ci-haut mentionnée. Signature Date Nom en lettres moulées Fonction Page 43 de 45 18 !-8 École St-Louis-de-France Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II 2014-094-10RM A-15-2583 1 78 88898 Réfection partielle des salles de toilettes / Phase II1 Commission scolaire des Samares 4671, rue Principale Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 SOUS-TRAITANT FOURNISSEUR DE MATÉRIAUX Nom Adresse complète Ayant un contrat avec Entrepreneur général ou sous-traitant Titre du projet Lieu Donne QUITTANCE COMPLÈTE ET FINALE à : Entrepreneur général ou sous-traitant De toute sommes d’argent relativement aux coûts de tous les matériaux fournis et/ou travaux exécutés par le sous-traitant et/ou fournisseur. Le sous-traitant/fournisseur renonce par la présente à tout privilège relativement aux coûts de tous les matériaux fournis et/ou travaux exécutés par lui et déclare solennellement que les ouvriers, sous-traitants, fournisseurs, organismes gouvernementaux tels que C.S.S.T., C.C.Q. etc. ainsi que toutes taxes ont été entièrement payés relativement audit projet. 1 1 1 1 Signature 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Date 1 1 1 1 1 1 _______________________________________ Nom en lettres moulées Fonction Page 45 de 45 DEVIS TECHNIQUE DIVISION 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES................................ 2 DIVISION 2 - AMÉNAGEMENT DE L’EMPLACEMENT, DÉMOLITION ET SOMMAIRE DES TRAVAUX..................................................................................... 4 DIVISION 6 – CHARPENTERIE ET MENUISERIE ........................................................ 7 DIVISION 7 – ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ ............................................................... 12 DIVISION 8 – PORTES ET QUINCAILLERIE............................................................... 18 DIVISION 9 – FINITION ET PEINTURE ....................................................................... 27 DIVISION 10 - PRODUITS SPÉCIAUX......................................................................... 39 DIVISION 11 – ÉQUIPEMENT (VOIR AUSSI PLANS) ................................................. 42 DIVISION 13 - AMIANTE .............................................................................................. 43 ANNEXE A ...................................................................................RAPPORT D’AMIANTE D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 1 sur 56 DIVISION 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES 1. CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES La division ‘’Conditions générales’’ du cahier des charges et la présente division C.G.C. s’appliquent à chacune des autres divisions du Cahier de Charges. 1.1 ÉTENDUE DE L’OUVRAGE Les travaux consistent à la rénovation complète des salles de toilettes à l’école St-Louis-deFrance à Saint-Jacques et divers travaux annexe: amiante, menuiserie, céramique, peinture, etc. Les travaux comprennent : la fourniture des matériaux, de la main d’œuvre, de l’outillage, de l’équipement, des échafaudages et de la surveillance pour compléter tous les ouvrages faisant l’objet du présent contrat, à la satisfaction du propriétaire, de l’architecte et des autres professionnels. 1.2 PLANIFICATION DES TRAVAUX - CONDITIONS PARTICULIÈRES Avant le début des travaux, l'Entrepreneur soumettra à l'approbation de l'Architecte, les mesures de protection quant aux bruits, aux émanations, et à la poussière et les mesures de sécurité et de protection des pièces et de l'équipement du propriétaire. Il devra aussi soumettre le déroulement des étapes de réalisation des travaux. Il est entendu que les travaux extérieurs devront s'exécuter de façon continue. Une protection étanche anti-poussière du plancher au plafond devra être assurée durant le chantier dans tous les locaux où ont lieu les travaux. 1.3 DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS À moins d'autorisation expresse de l'Architecte, l'Entrepreneur ne pourra pas travailler à l’extérieur les dimanches et jours fériés. 1.4 MESURES DE SÉCURITÉ ET ÉCHAFAUDAGE Peut importe qui fournira les échafaudages et les mesures de sécurité nécessaires aux travaux (peintre, briqueleur, fenêtres, couvreur, entreprise de location ou autres), l'entrepreneur général en aura la responsabilité pleine et entière. 1.5 1.6 DESSINS D’ATELIERS a. L’Entrepreneur devra soumettre, pour fin d’approbation, des copies, par courriel, des dessins d’ateliers et, si demandé, en copie papier. b. L’étude et l’approbation par l’Architecte ne s’appliquent qu’à la disposition générale. Les erreurs de dimensions et des quantités, y compris les obstacles à l’exécution des travaux pourront être notés, mais cela ne dégagera pas l’Entrepreneur de sa responsabilité de terminer l’ouvrage selon les plans et devis. c. L’Entrepreneur devra prévoir un laps de temps d’au moins cinq (5) jours ouvrables pour l’examen, la vérification et l’approbation de ces documents par l’Architecte. ASSURANCES Pour la signature du contrat, l’entrepreneur devra obligatoirement joindre la preuve écrite d’un courtier ou assureur que les garanties souscrites sont conformes aux exigences du devis. En aucun temps, l’architecte n’aura à servir d’expert en assurances et ne saura être jugé l’avoir fait. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 2 sur 56 1.7 ÉQUIVALENCE ET SUBSTITUTIONS Les propositions pour équivalence et/ou substitution de matériaux, accessoires et équipements devront être faites par écrit à l’architecte durant la période permise, avant addenda, et devront comporter les renseignements suivants : 1. Les raisons de la demande de substitution (équivalence); 2. La description comparée du produit proposé, avec échantillons, avec les photos du produit spécifié aux plans et devis, avec indications des délais de livraison, périodes de garantie, caractéristiques techniques respectives de chacun. Des photocopies des fiches techniques avec aspect visuel des équivalents proposés devront ainsi être remises. 1.8 OUVRAGES COMPLETS, PLANS ET DEVIS Les plans et devis font partie d’un tout, en vue de réaliser des installations et des ouvrages complets et définitifs et doivent être lues conjointement et solidairement les uns par rapport aux autres afin de tenir compte de toutes les implications de ceux-ci. Ces implications comprennent, en plus des exigences prescrites aux documents contractuels, tous les travaux de démolition, percements, raccordements, ragréages et protection qui ne sont pas spécifiquement indiqués mais qui sont requis pour exécuter des ouvrages complets. 1.9 PLANS ET DEVIS L'Entrepreneur général et les sous-traitants de chacune des disciplines devront vérifier les plans et devis. Un matériau et/ou un type de matériau qui apparaît qu'une fois sera pris comme s'il apparaissait dans les deux (2) documents; le plus restrictif ayant priorité. 1.10 LEXIQUE DES SYNONYMES (VOIR AUSSI CAHIER DES CHARGES Ordre de changement signifie aussi avenant de modification, avenant au marché Directive de modification signifie aussi directive de chantier Achèvement substantiel de l’ouvrage signifie aussi prise de possession, réception provisoire des travaux Fin des travaux signifie aussi réception définitive des travaux, parachèvement 1.11 PAR D’AUTRES (HORS-CONTRAT) (NON INCLUS AU CONTRAT) Sans s’y limiter, par d’autres signifie que le travail spécifié est coordonné et réalisé sous la gestion et la responsabilité de la commission scolaire. Voir aussi plans et devis. 1.12 ATTENTION : INCLUS AU CONTRAT Tout déplacement au mobilier existant, amovible et fixe, sera fait par l’entrepreneur et est donc inclus au présent contrat. De plus, tous les accessoires extérieurs enlevés et récupérés par l’entrepreneur sont à réinstaller par celui-ci sinon remplacés avec tout ce que cela implique. FIN DE LA DIVISION 1 D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 3 sur 56 DIVISION 2 - AMÉNAGEMENT DE L’EMPLACEMENT, DÉMOLITION ET SOMMAIRE DES TRAVAUX 2. AMÉNAGEMENT DE L’EMPLACEMENT, DÉMOLITION ET SOMMAIRE DES TRAVAUX 2.1 CONDITIONS GÉNÉRALES 2.2 Les conditions générales ainsi que les suppléments aux conditions générales du Cahier des charges régissent le présent cahier. L'Entrepreneur devra se conformer à toutes les clauses applicables au présent projet. SOMMAIRE DES TRAVAUX Sans s’y limiter, la portée des travaux de la présente soumission vise principalement pour l’entrepreneur choisi à (non-nécessairement dans l’ordre des travaux) : Ces travaux comprennent (sans s'y limiter) : a) l'enlèvement des portes et cadres existants et matériaux divers; b) l'enlèvement des parements de céramique, d’amiante et autres matériaux indiqués aux plans; c) tous les autres matériaux indiqués ou non aux plans et devis et/ou nécessaire pour compléter les travaux; d) L’évacuation des portes et cadres; e) la fourniture et la pose des nouvelles portes, cadres et quincaillerie diverses; f) la fourniture et la pose des accessoires et appareils nécessaires; g) la fourniture et la pose du vitrage; h) la fourniture et la pose de la nouvelle céramique et autres matériaux; i) la finition adéquate plâtrage, et peinture et le ragréage complet avec tous les matériaux existants intérieurs; j) tous les autres travaux spécifiés aux plans et devis. 2.3 RÉPARATIONS ET REPRISES 2.4 L'Entrepreneur assumera les frais de réparations et des reprises nécessaires aux finis des bâtiments existants dues à ses travaux. DÉMOLITION GÉNÉRALE L’Entrepreneur sera responsable de la portection des éléments adjacents aux éléments à démolir. Il prendra les mesures nécessaires pour ne pas endommager les matériaux existants à conserver. 2.5 DÉMOLITION ET ARRACHAGE Les travaux de démolition et d'arrachage relèvent de l'Entrepreneur qui devra laisser les lieux et surfaces propres à recevoir les ouvrages des sous-traitants. 2.6 SÉCURITÉ L'Entrepreneur sera responsable des mesures de sécurité à prendre pour la protection du public, et des usagers de l'édifice aux cours des travaux. 2.7 SORTIE DE SECOURS L’Entrepreneur devra toujours prévoir des sorties de secours pendant toute la durée des travaux, au besoin prévoir les installations temporaires requises. 2.8 PROTECTION SUR LE CHANTIER L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions requises pour prévenir tout danger de toute nature et, au besoin, établir des communications provisoires, placer et maintenir pendant la durée D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 4 sur 56 des travaux des parapets, garde-fous, passerelles et autres. Tous les endroits qui seraient ou pourraient être dangereux doivent être éclairés pendant la nuit. 2.9 INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX Il sera strictement interdit de faire des feux sur le site et de brûler des rebuts de construction. 2.10 PRODUITS DANGEREUX - INTERDICTION Tout objet présentant des arêtes ou des saillies dangereuses, toute matière brûlante, toxique, caustique, corrosive, explosive ainsi que tout produit chimique dangereux, tels que substances inflammables susceptibles de provoquer un incendie ou une explosion ne pourront être entreposés sur la propriété. Tout autre matériel entreposé sur la propriété devra être protégé contre l’accès indu. Aucun entreposage n’est permis dans les locaux de la CSS, incluant les salles méc. / élect. 2.11 ESCABEAUX ET TRANCHÉES Tous escabeaux, échafaudages et échelles devront être protégés contre l’accès. De même, des barricades d’au moins un mètre devront entourer toute tranchée ou excavation dont la profondeur excède un mètre. 2.12 TRAVAUX DE SOUDURE L’Entrepreneur devra utiliser pour tous les travaux de soudure intérieurs des systèmes portatifs d’aspiration à la source. L’Entrepreneur devra aviser ses sous-traitants de cette exigence. L’entrepreneur devra informer le propriétaire 18 heures avant de tels travaux. Extincteurs chimiques: Des extincteurs chimiques devront être prévus par l’entrepreneur général dans les endroits où un produit inflammable est utilisé. 2.13 NUMÉROTATION DES LOCAUX La numérotation des locaux indiquée aux plans et devis d’architecture est celle à utiliser lors de la construction. Sauf avis contraire, cette numérotation de locaux devra être utilisée pour la signalisation de tous les systèmes du projet. 2.14 TRAVAUX DE PERCEMENT (SAUF ENTENTE AUTRE ENTRE ENTREPRENEURS) En cas de litige, tous les percements de 2’’ (50mm) et plus (de murs, cloisons, dalles de béton, plafonds et autres) pour des installations électriques et mécaniques (plomberie, ventilation et autres) seront effectués par l’Entrepreneur général. Pour un diamètre de moins que 2’’ (50mm) la responsabilité est par le sous-traitant et/ou installateur concerné. 2.15 TRAVAUX DE SCELLEMENT Dans les endroits apparents ou dissimulés, l’Entrepreneur général devra obturer tout espace résiduel entre une conduite et son manchon ou les finis adjacents, ou entre un manchon et les finis adjacents. Lorsqu’un degré de résistance au feu est requis pour la cloison ou le plancher traversé, sceller à l’aide d’un scellant ignifuge homologué ULC entre les finis et les conduites ou les manchons et la conduite: où requis, utiliser des matériaux qui permettront la dilatation différentielle des finis. Lorsqu’un degré de résistance au feu n’est pas requis mais qu’un degré d’insonorisation est exigé pour le plancher ou la cloison traversé, obturer à l’aide d’un scellant acoustique. Dans tous les autres cas, utiliser un produit d’obturation aussi résistant que les finis adjacents de manières à bloquer la circulation d’air ou de fumée le cas échéant. Tous les produits utilisés devront faire l’objet d’une approbation. Dans tous les cas où requis, utiliser un produit qui permettra la dilatation et qui y résistera. Tous les travaux de scellement, si l’entrepreneur n’a pas confirmé avec le soustraitant concerné, sont la responsabilité de l’entrepreneur général. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 5 sur 56 2.16 ROULOTTE DE CHANTIER ET SERVICES TEMPORAIRES Prendre note que les réunions de chantier pourront se dérouler à l’intérieur de l’école. 2.17 RÉPARATION DES FINIS APPARENTS L'Entrepreneur devra effectuer ou faire exécuter à la satisfaction de l'Architecte, tous les travaux de réparations et de reprises aux finis existants qui seraient nécessaires à la suite de ses interventions et de celles de ses sous-traitants. L'Entrepreneur devra aussi inclure dans le prix de sa soumission, toute réparation nécessaire et ce, sans aucun autre supplément. La visite par les soumissionnaires est fortement recommandée. 2.18 PROTECTION PELOUSE ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER (SI APPLICABLE) Tout dommage à la pelouse et/ou aux arbustes et/ou aux arbres et/ou à l’aménagement paysager sera réparé sans frais par l’entrepreneur. Voir à protéger durant les travaux. FIN DE LA DIVISION 2 D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 6 sur 56 DIVISION 6 – CHARPENTERIE ET MENUISERIE 6. CHARPENTERIE ET MENUISERIE 6.1 CONDITIONS GÉNÉRALES Les conditions générales ainsi que les suppléments aux conditions générales du Cahier des charges régissent le présent cahier. L'Entrepreneur devra ses conformer à toutes les clauses applicables au présent projet. 6.2 ÉTENDUE DE L'OUVRAGE Comprend : a) les matériaux, l'ouvrage de charpenterie et de structure des murs; b) les renforts et linteaux supplémentaires requis lors du percement d'ouvertures dans la structure de l'édifice existante; c) les contreplaqués traités et tout le bois nécessaire; d) la quincaillerie brute et de finition; e) la menuiserie intérieure et extérieure; f) l'ameublement incorporé à la bâtisse et non décrit ailleurs; g) les matériaux et travail de liaison, ancrages et accessoires; h) les fourrures, clouages, blocages, entretoises, cueillies, bâtis, etc.; i) l'assistance aux autres métiers, les réparations et les réajustements, y compris les travaux auxiliaires et temporaires qui seraient nécessaires à l'exécution complète des travaux; j) les murs, murets, parapets, panneaux servant de fond d'ancrage pour d'autres matériaux de parements; k) l'installation de la quincaillerie complète et de tous les accessoires; l) les coupes et ajustements contre ou autour des ouvrages finis des autres corps de métier ainsi que toutes les coupes ordinaires de la menuiserie pour permettre aux poseurs d'appareils de chauffage, plomberie ou électriciens, etc. d'installer leurs tuyaux, conduits ou appareils. Une attention spéciale sera apportée au sablage, ajustage, finition des joints, etc.. La menuiserie sera assujettie aux fonds de clouage et retenue en place, de façon à garder les surfaces uniformes, d'aplomb, de niveau et dans les plans requis; ajuster, fixer et finir tel que requis; m) les ouvrages de protection pour les ouvriers, tel que garde-fous, échelles, plates-formes, rampes, etc.; les ouvrages de protection contre le bruit, la poussière, les émanations, pour le personnel occupant les lieux. Modifier, déplacer et réparer selon les besoins durant les travaux. n) les plans et devis ne montrent que le caractère de l'étendue des travaux et non les méthodes de fabrication, de pose et de finition. La liste des travaux énumérés dans cette division n'est que partielle et n'exclut pas les travaux décrits dans d'autres divisions, montrés sur les dessins ou nécessaires à l'exécution complète de la construction. 6.3 MATÉRIAUX a) Pin blanc, de première qualité, exempt de noeud, taux d'humidité maximum de SIX (6%) POUR CENT, à utiliser pour la menuiserie de finition, tels que moulures, charpentes de tablettes, ameublement intégré, etc.; b) Pin gris, catégorie #1, exempt de défauts nuisant à l'apparence et à la qualité, taux d'humidité maximum de QUINZE (15%) POUR CENT, à utiliser pour la menuiserie intérieure, tels que fond de clouage, fourrures, charpente légère, blocages, etc.; c) Épinette de l'Est, catégorie #1, taux d'humidité maximum de QUINZE (15%) POUR CENT, à utiliser comme élément de menuiserie et de charpenterie à l'intérieur et à l'extérieur, tel que charpente, solives, chevrons, poteaux, colombages de cloisons, fermes de toiture, murets de D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 7 sur 56 d) e) f) g) h) i) toiture, blocages, bâtis, fond de clouage, fourrures, etc. selon les dimensions indiquées aux plans; Contreplaqué de type extérieur "SHEATING", en BC Fir traité, d'épaisseurs indiquées aux plans, conforme aux plus récentes normes CSA 121, 0151 ou 0153 à utiliser pour les contours de toutes les ouvertures. Dispositifs de fixation : utiliser des tampons expansifs et des tire-fonds pour la maçonnerie massive et le béton, des boulons et des ancrages enfoncés au pistolet cloueur pour les éléments en acier. Employer des éléments d'ouvrage en plomb ou des bouchons en fibres inorganiques lorsque les vis sont prescrites pour le béton ou la maçonnerie; Quincaillerie brute : boulons, écrous, rondelles, tire-fonds, chevilles et vis galvanisés par immersion à chaud; Clous, pointes et agraffes conformes à la norme ACNOR B 111 1974, galvanisés; Pare-air : type Tyvek ou Typar – joints scellés partout; Partout où nécessaire, un coussin de mousse compressible pour assurer l’étanchéité de la lisse sera installé. Tous les bois employés seront secs ("kiln-dry"), de première qualité et corroyés sur les QUATRE (4) FACES. Le bois devra porter l'estampille d'un organisme reconnu par le "Canadian Lumber Standard Administration Board". Les normes du Code National du Bâtiment s'appliquent également à la présente section. 6.4 ENTREPOSAGE ET PROTECTION Le bois entreposé sur le chantier devra être protégé adéquatement contre toutes les intempéries et sera empilé convenablement dans un endroit approprié. Les pièces de bois contenant plus de QUINZE (15%) POUR CENT d'humidité ne pourront être employées. Le bois étant fixé à sa place définitive dans cette construction sera protégé temporairement contre les intempéries et ne devra pas recevoir le revêtement sans qu'il n'ait été ventilé et séché jusqu'au pourcentage d'humidité requis. 6.5 MESURES DE SÉCURITÉ À chaque étape de la construction, l'Entrepreneur prendra donc les dispositions requises pour protéger le public et le personnel travaillant sur les lieux. 6.6 BOIS TRAITÉ ET PROTECTION CONTRE L’ALUMINIUM Toutes les pièces de bois traité en contact avec l’aluminium devront être protégées entre les deux (2) matériaux par une membrane de type "Blue Skin" ou équivalent. Bois traité sous pression : pin traité sous vide et sous pression conformément à la norme ACNOR 3 080, à une rétention nette de 0.40 lbs minimum de préservatif par pi. Cube de bois (6.40 kg/m ). Le préservatif sera du type C.A.Q. (cuivre alcalin quaternaire) sans chrome et sans arsenic, conforme aux nouvelles normes de Santé Canada, tel que le produit « Pronature » ou « NatureWood » de Goodfellow. Préservatif appliqué au chantier : Apprêt scelleur hydrofuge à la base de résines contenant 5% de pentachlorophénol conforme à la norme 0.132.1 de l’Acnor; tel que le « Pentox vert » de la compagnie Osmose Wood Preserving Company of Canada Ltd. 6.7 COUPE-VAPEUR Où nécessaire on installera des fourrures de ¾" X 2½", et/ou fourrures métalliques de même épaisseur, en épinette #1 à tous les 16" c/c. Ces fourrures serviront d'ancrage pour les plafonds suspendus, les systèmes d'éclairage, les panneaux de gypse des murs. De plus, les parevapeurs devront être continus; ajoutés où nécessaires. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 8 sur 56 6.8 QUINCAILLERIE Fournir et poser toute la quincaillerie brute, clous, vis, étriers, ancrages, boulons, etc.. Installer les pièces d'ancrages fournies par d'autres. Installer la quincaillerie de finition. 6.9 BÂTIS, SOUFFLAGE, FONDS DE CLOUAGE, RENFORTS L'Entrepreneur fera les bâtis permanents, charpentes et structures nécessaires à son propre travail, ainsi que pour le support ou l'ancrage des autres ouvrages. Il exécutera tous les soufflages demandés ou qui s'avéraient nécessaires pour parfaire l'ouvrage, fournissant les matériaux appropriés. L'Entrepreneur effectuera tous les renforcements, contreventements, murets, bâtis, etc. à la structure de l'édifice existant, requis aux plans et devis de RL Gravel Inc. ou son représentant et des ingénieurs, soit à cause des nouvelles charges imposées à la structure, ou à cause des percements d'ouvertures pour le passage des nouveaux systèmes de mécanique et ce, sans aucun frais supplémentaires. Les fonds de clouage seront placés aux endroits nécessaires pour recevoir les fourrures, les moulures, l'ameublement fixe et tous les autres travaux requis. Les dimensions seront suivants les besoins. MENUISERIE DE FINITION 6.10 CONDITIONS GÉNÉRALES Les conditions générales ainsi que les suppléments aux conditions générales du Cahier des charges régissent le présent cahier. L'Entrepreneur devra se conformer à toutes les clauses applicables au présent projet. 6.11 ÉTENDUE DE L'OUVRAGE Fournir toute la main d'oeuvre, les matériaux et l'équipement nécessaire à compléter les travaux comme montrés ou décrits ou découlant raisonnablement des détails et devis, y compris ce qui suit : a) toutes les boiseries intérieures; b) les fonds de clouage aux parapets, aux soffites, etc.; c) tout travail de menuiserie requis pour compléter l'ouvrage suivant l'esprit des plans et devis, même si non décrit spécifiquement à la présente section. Matériaux et objets manufacturés à installer mais fournis par d'autres sous les sections indiquées ci-après: a) la pose des cadres, portes et de leur quincaillerie; b) la pose des équipements des salles de toilettes; c) la pose de quincaillerie diverse. 6.12 MATÉRIAUX Pin blanc a) pin blanc, conforme à la norme ACNOR 0141-1970 et aux exigences de la "National Lumber Grades Authority"; b) taux d'humidité de SEPT (7%) POUR CENT maximum. Séché au four, catégorie clair de noeud. Bois franc (si applicable) a) conforme à la norme ACNOR 0141-70, catégorie selon les exigences en "bois dur" de la norme Canadian Standard Lumber; b) taux d'humidité de 6% maximum. Catégorie claire de noeud; c) chêne, suivant les spécifications aux plans. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 9 sur 56 Contreplaqué a) pour usage apparent, les panneaux de contreplaqué devront être à placage de catégorie "revêtement amélioré" sur l'endos et sablé sur le cóté apparent. Contreplaqué de sapin DOUGLAS, conforme à la norme ACNOR 0121-M1978. Épaisseur selon indications aux plans; b) Contreplaqué en BC Fir, type extérieur, d’épaisseur indiquée aux plans. Quincaillerie brute a) clous, vis, boulons, colle et autres pièces de fixation requises : à l'épreuve de la rouille et de l'humidité, pour assurer un assemblage permanent des matériaux à assujettir. Panneaux d'agglomérés de particules de bois avec fibres recyclés à 100% a) Uniboard – panneaux de particules NU GREEN, panneau certifié FSC, Grade M2 de basse densité sans urée - formadéhyde. Panneaux d'agglomérés de particules de bois avec faces recouvertes de plastique stratifié a) âme conforme à la norme ACNOR 0188.1-M1978, blanchis sur les deux faces. Ép. 15,5 mm; b) faces en papier saturé de matière plastique et collé à chaud sous pression de l'âme; c) les faces et les tranches apparentes auront toutes le même fini. Plastique stratifié a) laminé de matière plastique pour surface plane, conforme à la norme ACNOR CAN3-A172M79, type 1b, ayant 1.6 mm d'épaisseur; b) couleurs, textures et motifs au choix de RL Gravel Inc. ou son représentant. Présenter échantillons. Adhésif pour plastique stratifié : Dans la mesure du possible, utiliser des colles sans danger pour l’environnement. Bois traité (selon environnementales. l’application) : bois de pin traité sous pression, selon normes Montant métallique : Type commercial selon dimensions nécessaires décrites aux plans. Fibro-ciment : Panneau Fibro-ciment tel que James Hardie ½" (12,5mm) Bambou : Voir plan A-3 liste accessoires pour description. 6.13 ÉCHANTILLONS ET DESSINS D'ATELIER a) Avant la pose ou la fabrication, soumettre à RL Gravel Inc ou son représentant les échantillons des matériaux pour approbation; b) pour les éléments fabriqués en atelier, après avoir relevé les mesures sur place, préparer et soumettre à RL Gravel Inc. ou son représentant les dessins d'atelier nécessaires à l'exécution des ouvrages; c) les dessins d'ateliers devront montrer l'assemblage entre l'existant et le nouveau; d) aucun travail de mobilier intégré ne pourra débuter sans l'approbation par RL Gravel Inc. ou son représentant de ces dessins d'atelier. 6.14 EXÉCUTION DES TRAVAUX État des lieux a) avant tout travail, l'Entrepreneur s'assurera que l'état du chantier et les ouvrages recevant les matériaux prévus dans la présente section sont satisfaisants. Toute incorrection affectant la qualité du travail devra être signalée par écrit à RL Gravel Inc. ou son représentant; b) en commencant son travail, l'Entrepreneur sera reconnu comme ayant accepté les ouvrages recevant les siens et assumera alors la responsabilité de leur correction, s'il y a lieu. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 10 sur 56 Mise en oeuvre a) les ouvrages de menuiserie devront être proprement ajustés, avec des coupes nettes donnant des joints bien ajustés. Le travail sera fait par des ouvriers spécialisés, selon les règles de l'art, pour donner un travail de première qualité. Les ouvrages doivent être posés d'aplomb, en bon état, conformes aux dessins. Les fonds de clouage à la fenestration a) tels qu'indiqués aux plans, poser tous les fonds de clouage requis pour l'installation des fenêtres. L'ouvrage doit être d'équerre et de niveau pour un ajustement facile des fenêtres dans l'ouverture. Fixer solidement ces éléments à la charpente, et si nécessaire, prévoir les ajustements requis pour les travaux de maçonnerie et de fenestration. Fournir au besoin au maçon les blocages à insérer dans la maçonnerie comme fond de clouage brute. Les fonds de clouage aux bordures de toit a) suivre les indications aux plans. Construire les fonds de clouage nécessaires aux parements métalliques en fascia, en soffites, aux murs tympans et aux grilles de ventilation de toit, etc.; b) coordonner ce travail avec les travaux de la SECTION 6 BOIS ET PLASTIQUE et avec les travaux des autres sections. FIN DE LA DIVISION 6 D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 11 sur 56 DIVISION 7 – ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ 7. ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ Les conditions générales ainsi que les suppléments aux conditions générales du Cahier des charges régissent le présent cahier. L'Entrepreneur devra se conformer à toutes les clauses applicables au présent projet. 7.1 ÉTENDUE DE L'OUVRAGE Fournir toute la main d'oeuvre, les matériaux et l'équipement nécessaire à compléter les travaux comme montrés ou décrits ou découlant raisonnablement des détails et devis, y compris ce qui suit : Travaux inclus : Isolation La main d'oeuvre, les matériaux, l'outillage et la surveillance requis pour exécuter les ouvrages montrés aux plans, et/ou décrits dans la présente section : abcde- 7.2 Au périmètre des ventilateurs au toit. Scellement et solives autour des ouvertures des murs extérieurs. Scellement des joints de contrôle. Scellement autour de tous les parements extérieurs. Scellement autour des équipements de mécanique, électricité et ventilation dans les murs extérieurs, dans les cloisons intérieures, plafonds, toit, etc. f- Scellement des divers éléments des solins. g- Scellement acoustique des nouvelles cloisons intérieures. h- Scellement partout où requis pour assurer la parfaite étanchéité de l'enveloppe extérieure du bâtiment, même si non spécifiquement indiqué dans les plans et détails. m- Isolant de fibre Roche (Roxul) où nécessaire et isolant giclé autour fenêtres et dans les cadres des nouvelles portes. COORDINATION DE L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL L'entrepreneur a la responsabilité de coordonner l'intervention de tous les corps de métier et de s'assurer que tous les ouvrages requérant des produits d'étanchéité soient complétés parfaitement. LES PRODUITS • Apprêts: du type recommandé par le fabricant du produit d'étanchéité. • Fond de joint: o o o o Doit être compatible avec les apprêts et les produits d'étanchéité, surdimensionné de 30 à 50%. Polyéthylène, uréthane, néoprène ou vinyle: mousse cellulaire extrudée, dureté 20 à l'échelle Shore A, charge de rupture de 140 à 200 kPa. Néoprène ou caoutchouc butylique: en tige ronde massive, dureté 70 à l'échelle Shore A. Chlorure de polyvinyle ou néoprène: tube extrudé à paroi d'épaisseur minimale de 6 mm. • Produit anti-adhérence: Ruban plastique à collage par simple pression qui n'adhère pas aux produits d'étanchéité. • Produits d'étanchéité: o o Pour les joints verticaux ou horizontaux d'ouvrages non circulables, utiliser les produits d'étanchéité du type no 1 de la norme ONGC 19-GP-23: Variation normale de température d'utilisation, sur surfaces sèches, déformabilité jusqu'à 10%: conforme aux normes ONGC 19-GP-3M, ONGC 19-GP-5M, ONGC 19-GP-9Ma. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 12 sur 56 o o o o 7.3 Variation normale de température d'utilisation, sur surfaces humides, déformabilité jusqu'à 25%: conforme aux normes ONGC 19-GP-3M, ONGC 19-GP-13M, ONGC 19GP-15M. Pour les joints horizontaux d'ouvrages circulables, utiliser les produits d'étanchéité du tableau type de la norme ONGC 19-GP-23: Variation normale de température d'utilisation, sur surfaces sèches ou humides, déformabilité jusqu'à 25%: conforme aux normes ONGC 19-GP-3M, ONGC 19-GP-15M. Couleur semblable au support. • Scellement acoustique: À base de butyl, ne séchant pas ou très peu, conforme à la norme ONGC 19-GP-21M. • Produit de nettoyage: Xylol, méthyléthylcétone, ou produit non-corrosif recommandé par le fabricant du produit d'étanchéité, et compatible avec les matériaux formant le joint. • POLYURÉTHANE GICLÉ : À utiliser pour isoler les endroits difficiles d’accès autour des poutres et poutrelles pour couper les ponts thermiques et à faible expansion autour fenêtres et intérieur des cadres. NETTOYAGE ET PRÉPARATION Pour nettoyer les surfaces, on emploiera une brosse propre mouillée d'un solvant sans huile, tel que du xylol, toluol ou méthyléthyl-kétone (ne pas répandre plus que nécessaire). On ne devra pas nettoyer les surfaces avec du savon, détergent ou autre nettoyeur à base d'eau. Les revêtements à base de laque seront éliminés avec un nettoyeur approprié. L'Entrepreneur devra nettoyer toutes les surfaces poussiéreuses. Les surfaces de béton, où des scellements seront appliqués et inspectés avec soin, et sujettes à des tests d'adhésion. On utilisera des brosses métalliques ou meules lorsque requis. On nettoiera les surfaces avec du méthyléthyl-kétone, xylol, ou tout autre nettoyeur approuvé par le manufacturier. On utilisera du mordant ou tout autre conditionneur de surfaces là où recommandé et suivant les directives du manufacturer. 7.4 MATÉRIAUX DE CALFEUTRAGE Les matériaux de calfeutrage seront inertes et totalement compatibles avec les scellements, tel que recommandés par le manufacturier et conformes aux normes ACNOR D-925. Utiliser de la laine minérale de roche pour remplir les vides ou isoler entre deux éléments. Utiliser des coussinets ou des boudins de polyéthylène à cellules fermées pour réduire la profondeur des joints et servir d'appui au produit de scellement. La bande de remplissage sera VINGT-CINQ (25%) POUR CENT plus large que le joint avant l'installation. 7.5 PROTECTION On utilisera des bandes de ruban protecteur là où des lignes nettes sont requises, i.e., aux joints adjacents aux fenêtres, ouvertures, etc.. On s'assurera que les surfaces des joints nettoyés et conditionnés seront sans souillure. On enlèvera les rubans protecteurs avant que le scellement ne durcisse. 7.6 APPLICATION On utilisera les instruments usuels tels que fusils à air ou manuels. On n'ouvrira les cartouches que pour usage immédiat. On installera le matériau de scellement en ayant soin de bien insérer le bec de la cartouche et en forçant le scellement dans le joint. La surface apparente sera concave. On ne devra pas toucher au matériau de scellement ainsi posé jusqu'à son raffermissement, suivant les recommandations du manufacturier. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 13 sur 56 Durant l'application du matériau de scellement par temps froid, (minimum 5 degrés CELSIUS), on préviendra toute humidité par un séchage complet des surfaces traitées. Ces surfaces seront complètement sèches avant l'application de tout conditionneur. On utilisera les solvants mentionnés pour enlever tout excès de matériaux de scellement. Toutefois, on accordera un temps de vieillissement plus prolongé au scellement en contact avec des surfaces poreuses. Les joints à modeler auront leurs lèvres protégées par un ruban. La finition du joint sera effectuée immédiatement après application du scellement et avant l'apparition du phénomène de vieillissement. Aucun savon ni corps gras ne sera permis pour aider à la finition. Enlever les rubans protecteurs tout de suite après la finition du joint. 7.7 LOCALISATION DES SURFACES À TRAITER Les surfaces suivantes seront à sceller : (sans s'y limiter) a) joints entre encadrement métallique de la fenestration et matériaux de support adjacent (bois, maçonnerie, béton, etc.); b) joints entre solin d'étanchéité métallique et encadrement métallique de la fenestration; c) joints de menuiserie d'aluminium non-étanche par leur propre assemblage; d) joints de contrôle extérieur et intérieur dans les murs et cloisons insonorisantes; e) joints entre la maçonnerie et le bois et/ou métal; f) joints entre les murs et les dalles flottantes; g) tous les autres endroits requis sur les plans et détails. Les surfaces suivantes seront à calfeutrer : (sans s'y limiter) a) joints périmétriques entre cadre de fenêtres et matériaux de support adjacent (bois, maçonnerie, béton, etc.); b) joints de contrôle intérieurs et extérieurs; c) joints entre la maçonnerie et le bois et/ou métal; d) joints entre les murs et les dalles flottantes. 7.8 MATÉRIAUX DE SCELLEMENT (SELON L’ENDROIT ET L’APPLICATION Les matériaux de calfeutrage et de scellement ne devront pas couler et devront être capables de supporter leur propre poids. Les matériaux de calfeutrage, de scellement, les nettoyeurs, solvants, matériaux de remplissage, mordant devront être compatibles. Les mordants seront tels que recommandés par les manufacturiers. Les mordants seront adaptés aux diverses conditions du chantier. Les matériaux de nettoyage seront du xylol, toluol, méthyléthyl-kétone ou autres tels que recommandés par le manufacturier. Les matériaux de scellement seront les suivants : Type 1 : a) produit à base d'acrylique, en une partie, conforme à la norme ONGC 19 GP 5, tel que le MONO de la Cie TREMCO ou L'UNICRYLIC 60+ de la Cie MULCO; b) produit à base de silicone caoutchouc, en une partie, conforme à la norme ONGC 19 GP9, tel que SILGLAZE 2400 de la Cie G.E. ou le produit 732 de DOW-CORNING. c) Sikaflex 15LM ou Dow Corning recommandé par la CSSamares. Type 2 : a) polysulphure en deux parties, conforme à la norme ONGC 19 GP 3, tel que le LASTOMERIC de la Cie TREMCO. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 14 sur 56 Type 3 : a) produit à base de polyuréthanne et époxy, en deux parties, conforme à la norme ONGC 19 GP 24, tel que le DYMERIC de TREMCO; b) polysulphure, en deux parties, conforme à la norme ONGC 19 GP 3, tel que le THIOLASTIC TYPE 2 de MULCO; c) silicone caoutchouc en une partie, conforme à la norme ONGC 19 GP 9, tel que le produit 790 de DOW-CORNING ou le SILPRUF 2000 de G.E.. Type 4 : a) produit à base d'uréthane, en deux parties, conforme à la norme ONGC 19 GP 15, tel que le THC 900 de TREMCO, le THIOLASTIC NR 300 de MULCO, le SIKAFLEX de SIKA. Type 5 : a) produit à base de butyle, conforme à la norme ONGC 19 GP 14, tel que le scellant BUTYLE de TREMCO, ou le BUTYLASTIC de MULCO; b) mastic d'asphalte conforme à la norme ONGC 19 GP 21, tel que le scellant ACOUSTIQUE de TREMCO ou l'ACOUTISEAL. Type 6 : 7.9 a) caoutchouc synthétique, conforme à la norme ONGC 19 GP 21, tel que le scellant ACOUSTIQUE de TREMCO ou l'ACOUTISEAL de MULCO UTILISATION - TYPE Type 1 joints de dilatation, de contrôle et d'expansion dans les surfaces verticales. Pourtour d'encadrement et joints dans les murs intérieurs; pourtours des portes et fenêtres simples; scellement des meneaux, poutres, percements, cloisons vitrées, etc.; en général tous les joints qui ne seront pas soumis à des conditions d'humidité excessives ou permanentes, ou submergés pour des périodes prolongées, et dont le mouvement prévu ne dépassera pas DIX (10%) à DOUZE (12%) POUR CENT de la largeur du joint. Type 2 pour les joints décrits auparavant, dont une surface de contact est l'acrylique ou le polycarbonate. Type 3 joints de dilatation, de contrôle et d'expansion dans les surfaces verticales; pourtour des portes et fenêtres en bande; scellement des murs-rideaux; pourtour des panneaux préfabriqués; en général, tous les joints qui ne seront pas soumis à des conditions d'humidité excessives ou permanentes, ou submergés pour des périodes prolongées et dont le mouvement prévu peut atteindre VINGT-CINQ (25%) POUR CENT de la largeur du joint. Type 4 pour tous les joints de surfaces horizontales indiqués aux plans comme devant être calfeutrés, ou nécessitant de l'être, tels que les joints d'expansion ou de contrôle dans les dalles reposant sur le sol; le long des seuils de portes; les joints qui peuvent être recouverts d'eau pour périodes prolongées ou fréquemment. Type 5 pour tous les joints non exposés à la vue en rapport avec les travaux d'imperméabilisation à moins d'indication contraire; lit de mastic pour solins et seuils, etc. (mouvement maximum DIX (10%) POUR CENT). Type 6 pour le périmètre des cloisons insonorisées et le scellement acoustique autour des percements dans des cloisons tel que prises de courants, etc. 7.10 COULEURS Les couleurs pour le calfeutrage et le scellement seront soumises au choix de l'Architecte. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 15 sur 56 7.11 NETTOYAGE Promptement et au fur et à mesure que les travaux progressent, l'Entrepreneur nettoiera les surfaces adjacentes souillées et débarrassera le chantier de tout contenant vide, résidu de matériaux, etc. ISOLATION THERMIQUE ET INSONORISATION 7.12 CONDITIONS GÉNÉRALES Les conditions générales ainsi que les suppléments aux conditions générales du Cahier des charges régissent le présent cahier. L'Entrepreneur devra se conformer à toutes les clauses applicables au présent projet. 7.13 ÉTENDUE DE L'OUVRAGE Il est dans l'intention des plans et devis que l'édifice soit complètement et parfaitement isolé dans toutes ses parties. L'Entrepreneur devra fournir et poser l'isolant rigide, l'isolant de fibre de verre et les pare-vapeur demandés ou qui s'avéraient nécessaires pour assurer une isolation parfaite de l'ouvrage. 7.14 MATÉRIAUX 7.15 • Isolant giclé au polyuréthane pour couper pont thermique et autour ouvertures; • Rubans à joints, bandes et tampons d'éthafoam, adhésif, et éléments divers de fixation en acier galvanisé; • Voir aussi indications aux plans. CONDUITS ET TUYAUX (VOIR AUSSI INGÉNIEUR) (LE PLUS RESTRICTIF S’APPLIQUE) Envelopper de 50 mm de fibre de roche sur une longueur d'au moins 1220 mm toutes gaines, conduits et tuyaux communiquant avec l'extérieur. Envelopper de 2" de fibre de verre sur une longueur d’au moins 24" (2’-0) toutes gaines, conduits et tuyaux communiquant avec l’extérieur. Cette inscription complètera, s’il y a lieu, les spécifications de la mécanique, de l’électricité et des exigences des fabricants et fournisseurs et s’appliquera à tous les autres cas ne relevant pas de ces disciplines. 7.16 CALFEUTRAGE Obturer les joints de contrôle ou de dilatation, le périmètre des fenêtres, les trous et fissures, etc. selon les méthodes et avec les produits spécifiés au présent devis. 7.17 ÉCHANTILLONS Soumettre des échantillons de tous les revêtements employés pour approbation avant la commande. Après avoir relevé les mesures sur le chantier, préparer et soumettre à RL Gravel Inc., les échantillons complets des revêtements nécessaires à l’exécution des travaux. Aucune fabrication et pose ne doit être entreprise sans l’acceptation d’un échantillon par RL Gravel Inc. 7.18 QUALITÉ D'INSTALLATION Le travail doit être rigide, d'aplomb, de niveau et d'équerre, moulures parfaitement taillées, coins et arêtes droites, nettes, vives, joints bien ajustés. 7.19 COUPES, PERCEMENTS ET RÉPARATIONS a) Exécuter toutes les coupes et percements nécessaires à l'incorporation des appareils d'éclairage ou de ventilation, le cas échéant. b) Faire les ajustements nécessaires après le passage des autres corps de métier. c) Réparer à la satisfaction de RL Gravel Inc. ou son représentant ou remplacer toute partie de l'ouvrage égratignée ou avariée. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 16 sur 56 7.20 INSTALLATION a) L'installation devra être faite par des ouvriers compétents expérimentés et approuvés par le fabricant. b) Installer le revêtement prépeint en suivant à la lettre les recommandations du manufacturier. c) Les joints à la rencontre du revêtement et la maçonnerie devront être calfeutrés et étanches. d) Installer les soffites en dessous des corniches de façon à permettre leur démontage au besoin et l'accès aux appareils d'éclairage, le cas échéant. e) Installer les closoirs, moulures de finition, solins, rejets d'eau, etc. partout oú requis afin de rejeter l'eau à l'extérieur de l'assemblage et d'assurer l'étanchéité de l'ensemble. f) Bien sceller autour des conduits, évents ou autres et assurer l'étanchéité là aussi. g) Installer les panneaux de revêtements métalliques en longueurs maximales de 6000 mm (20'0") afin de réduire les tensions dues à la dilatation du métal. Chevaucher les joints si requis. 7.21 NETTOYAGE Promptement et au fur et à mesure de la progression des travaux, faisant l'objet de la présente section, enlever tous les rebuts, matériaux en surplus, poussières, etc., et laisser les lieux dans un état de propreté satisfaisant. 7.22 COORDINATION Lors de l'installation, coordonner le travail avec les plans et devis de mécanique et d'électricité afin de prévoir les sorties de ventilation et d'éclairage requises, le cas échéant. 7.23 GRILLES MURALES ET ACCESSOIRES DIVERS (SELON APPLICATION) TRAVAUX INCLUS 7.24 La main-d'oeuvre, les matériaux, l'outillage et la surveillance requis pour exécuter les ouvrages montrés aux plans, et/ou décrits dans la présente section : • La fourniture et pose de louvres et grillage de mécanique-ventilation;(récupérée ou nouveau) DESSINS D'ATELIER ET ÉCHANTILLONS Après avoir relevé les mesures sur place, préparer et soumettre pour approbation des dessins d'atelier, par courriel, en indiquant les dimensions, les méthodes de fixation des composantes. 7.25 MISE EN OEUVRE • • Mettre le matériel en place et les assujettir à la bâtisse avec des brides en ayant soin d’attacher les dites brides de retenue avec de crochets de fixation. Obturer les joints pour les rendre étanches. FIN DE LA DIVISION 7 D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 17 sur 56 DIVISION 8 – PORTES ET QUINCAILLERIE 8. PORTES ET QUINCAILLERIE 8.1 PORTES Portes (normes minimales pour Commission scolaire des Samares) Vitrage : intérieur trempé partout 6mm épaisseur 6" x 48" à 6" du rebord de porte avec verre givré. Porte de bois : Âme pleine 1¾" (45 mm) épaisseur. Baillargeon série 8500 construction usage intense, ultra-robuste, anti-gauchissement, pour fini teint et vernis, placage de bois franc de + 0,508 mm laminés sur panneau bois composite. Merisier blanc uniforme déroulé qualité 1, vernis en usine. 8.1.1 Dessins d'atelier Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement la nature des matériaux, contenir les détails en gros plan des différents profilés de murs-rideaux, des fenêtres fixes et des volets, des profils des pièces composantes, des élévations de l'ouvrage et des détails d'ancrage, montrer l'emplacement et la fixation des panneaux isolants et donner la description des éléments connexes, ainsi que des finis et des dispositifs de fixation apparents. Les dessins d’atelier seront exécutés par les manufacturiers. Voir les conditions générales et complémentaires pour les délais d’approbation. 8.1.2 Critères de calcul La conception, la fabrication et l'installation des fenêtres doivent être conformes aux exigences du Code National du Bâtiment en vigueur. Prévoir la résistance pour des charges dues aux conditions climatiques valables pour la région, et non moins que celles spécifiées dans le CNB, incluant les pressions négatives. Permettre les mouvements de dilatation et de contractions thermiques à une température pouvant varier de -30° à 75° Celsius sans voilement, ouverture des joints, contrainte excessive sur les fixations ni autre effet dommageable. 8.2 CADRES D'ACIER 8.2.1 Conditions générales Les conditions générales ainsi que les suppléments aux conditions générales du Cahier des charges régissent le présent cahier. L'Entrepreneur devra se conformer à toutes les clauses applicables au présent projet. Voir aussi tableau des portes et cadres. 8.2.2 Étendue de l’ouvrage Fournir et poser les cadres en acier pour portes, les portes planes en bois et les portes planes en acier. 8.2.3 Installation L'Entrepreneur général installera les cadres d'équerre et d'aplomb, suivant les cédules. Le fournisseur de quincaillerie verra à remplir les cédules de cadres en métal pressé de façon à ne pas retarder la marche des travaux. Les cadres extérieurs seront isolés tel que montré aux détails. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 18 sur 56 Les cadres coupe-feu seront étiquetés ULC 1½ heure, scellé au cadre. Une fois installés, ces cadres seront remplis d'un coulis de ciment sans retrait Embeco #167 ou équivalent. Fournir et poser les ancrages, les blocages, l'étoupe, le calfeutrage et les pâtes à joints requises pour exécuter le travail. Exécuter les travaux de scellement en accord avec la DIVISION 7. 8.2.4 Portes en métal N/A 8.2.5 Seuils en quartz et coupe-froid Cet entrepreneur devra installer les seuils en quartz, les coupe-fumée et les coupe-froid demandés et fournis par d'autres. (Voir section de quincaillerie.) Il devra fournir et poser les membranes d'étanchéité requises aux seuils et tout autre ancrage nécessaire pour compléter l'ouvrage. Toutes les portes d’entrée donnant sur un hall ou corridor commun seront munies de coupe-son sur tout le pourtour de l’ouverture. Toutes les portes de salles d’eau seront munies de seuil en quartz (2x). Voir division 9 pour description. 8.2.6 Impostes ou latéraux Fournir et poser les parcloses métalliques du type à enclenchement, sans vis apparentes et munies de vinyles et garnitures appropriés. Le joint horizontal entre la porte et le panneau d'imposte sera feuilluré et muni d'une garniture coupe-froid étanche. 8.2.7 Coordination Coordonner les travaux de la présente section avec ceux du sous-traitant en quincaillerie. Fournir tous les dessins et détails requis pour exécuter les travaux. 8.3 VERRE 8.3.1 Conditions générales Les conditions générales ainsi que les suppléments aux conditions générales du Cahier des charges régissent le présent cahier. L'Entrepreneur devra se conformer à toutes les clauses applicables au présent projet. 8.3.2 Étendue de l’ouvrage Fournir et poser tout le verre demandé, régulier ou spécial, sauf celui qui est spécifié sous une autre rubrique. Fournir et poser les miroirs. 8.3.3 Ouvrage a) Le vitrage des fenêtres et portes; b) Le nettoyage du vitrage qui sera fait par l'Entrepreneur général avant la livraison de la bâtisse. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 19 sur 56 8.3.4 Dessins d’atelier Fournir au représentant au chantier des dessins d’atelier montrant les détails et dimensions nécessaires à la fabrication et à l’installation des produits décrits. 8.3.5 Verre simple intérieur Fournir et poser tout le verre qui sera trempé et sablé. Le verre employé sera de qualité A, exempt de toute imperfection. Le verre intérieur sera du verre de ¼" (6mm) d’épaisseur sauf si plus épais ou spécifié autrement : partout même si non spécifié. Le verre devra porter l’estampille d’homologation. 8.3.6 Étiquette Le verre portera une étiquette et un sceau indiquant le nom du fabricant, la provenance ainsi que l'épaisseur et la qualité du verre. 8.3.7 Bris de verre Le sous-traitant remplacera, à ses frais, le verre brisé pendant l’exécution de l’ouvrage ou dû à une installation défectueuse. L’entrepreneur remplacera, à ses frais, le vitrage brisé par d’autres, accidentellement ou par négligence. 8.3.8 Taille La vitre sera taillée en atelier de façon à avoir un jeu minimum de 2.6mm sur tout le pourtour. Les mesures seront prises sur place. Il ne sera pas permis de couper le verre sur le chantier ou d’en réduire la résistance par d’autres moyens. La vitre en feuille sera posée de façon que le sens de l’étirage soit horizontal. 8.3.9 Préparation des surfaces S'assurer que toutes les surfaces devant recevoir le verre sont d'équerre, que les montants, meneaux et traverses sont solides et bien assujettis. Essuyer les faces devant recevoir le verre à l'aide d'un linge propre humecté de xylol, puis assécher avec un linge sec et propre. Boucher les joints de coins avec un scelleur selon les recommandations à la section 7B. 8.3.10 Pose du vitrage simple Installer un ruban à vitrage dans l'encadrement en prenant soin de le placer à 3 mm. en retrait de la limite de vision. Placer des blocs de calage aux quarts de la portée puis presser fortement en place les panneaux de verre. Installer un second ruban à vitrage sur la face intérieure du verre déjà en place. Pour les cloisons, coupe-feu, assurer une parfaite étanchéité à la fumée. Compléter la pose en installant les parcloses et moulures spécifiées. Ne poser à sec aucune vitre, à l'aide d'arrêts métalliques ou de bois seulement; poser les vitres sur ruban à vitrage en tout temps. La pose sera faite de façon à éliminer les vibrations et à prévenir le bris dû à une installation trop serrée. Protéger et réparer les dommages causés à l'ouvrage des autres, sans frais additionnels. Moulure en acier type « M » de Baillargeon pour vitrage ¼". D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 20 sur 56 8.3.11 Protection Signaler les ouvertures vitrées immédiatement après l'installation du verre, selon les méthodes approuvées. Préserver le verre contre les griffes, les coups ou autres dommages de surface. Utiliser des écrans protecteurs temporaires, afin de protéger le verre contre les éclaboussures de mortier, les produits de ravalement, d'enduits au silicone, de soudure, de projection de sable, etc.. 8.3.12 Nettoyage Rapidement et de façon complète, enlever du verre la boue, les salissures de la construction, le plâtre, les éclaboussures de peinture et autres produits nocifs et délétères avant qu'ils ne s'incrustent. Laver, rincer et sécher le verre régulièrement. Utiliser de l'eau propre ou des solutions appropriées afin de pas abîmer la surface du verre. Bannir l'utilisation d'abrasifs, d'ouate de fer, de lames de rasoir, de dissolvants, d'agents alcalins ou autres détergents puissants. La suppression des étiquettes et le nettoyage final se feront par l'Entrepreneur au moment de l'acceptation provisoire des travaux (achèvement substantiel). 8.3.13 Garantie Le vitrage isolant et le verre-tympan porteront une garantie pour une période de CINQ (5) ANS contre le suintage, la buée intérieure et l'éclatement, résultant des matériaux ou de la pose. L'Entrepreneur sera tenu de remplacer les panneaux scellés à ses frais s'ils se brisent ou si de la saleté, de la poussière ou de l'humidité apparaissent entre les feuilles de verre au cours des CINQ (5) ANNÉES qui suivront l'acceptation provisoire des travaux. Fournir une garantie écrite à cet effet selon les spécifications aux conditions générales. 8.3.14 Miroirs Fournir et poser, aux salles de toilette, des miroirs de la meilleure qualité commerciale. Ces miroirs seront munis d'un encadrement acier inox satiné type 304 avec vis dissimulées. Fixation murale invisible au moyen de vis à verrouillage antivol. a) Miroir à cadre : Manufacturier : Bobrick – modèle B-290-1836 de dimensions : 18" x 36". Quantité : quatre (4). b) Miroir incliné : Manufacturier : Bobrick – modèle B-293-1836 de dimensions : 18" x 36". Quantité : deux (2). c) Épaisseur du miroir : 0.23" d'épaisseur, plaquée, cuivre électrolytique. Tous les miroirs auront un cadre en acier inoxydable satiné type 304. 8.3.15 COUPE-SONS ET BAS DE PORTE DES PORTES INSONORISÉES Voir quincaillerie. 8.3.16 Vitrage Sauf où autrement indiqué, les portes et les cadres des fenêtres intérieures seront prévus pour recevoir du verre de 6 mm. 8.3.17 Apprêt Suivant la norme ONGC 1-GP-181M. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 21 sur 56 8.3.18 Cadres en acier Sauf indications contraires, fabriquer les cadres selon les indications données et selon les * Canadian Manufacturing Spécifications for Steel Doors and Frames +, 1978, publiées par la * Canadian Steel Door and Frame Manufacturers Association. Les coins seront soudés à l'intérieur au moyen de soudure continue, meulés et retouchés à l'aide de pâte métallique pour obtenir un fini lisse sans joint apparent. Retoucher d'une couche de peinture d'apprêt à base de chromate de zinc les endroits où la couche de zinc a été endommagée. Les cadres seront percés et renforcés pour recevoir la quincaillerie mortaisée suivant les gabarits. Les renforts de quincaillerie posés en surface, seront perforés et filetés sur le chantier lors de l'installation des portes. Les cadres qui devront recevoir des portes coupe-feu devront porter l'étiquette des ULC. Les profilés, renforts, dimensions et la construction devront être conformes aux normes des Underwriters Laboratories of Canada. Aux cadres devant recevoir une charnière magnétique reliée à l'alarme ou autre quincaillerie électrique, préparer le cadre avec boîte de réception intégrée à l'intérieur du cadre, et conduit rigide vide reliant la boîte de charnières médiane au centre de la tête du cadre. Les cadres auront les profils tels que demandés au tableau des portes et cadres. Chaque cadre sera muni de deux (2) épaisseurs en fer * U + soudés à la base du cadre pour assurer l'alignement. Pour chaque cadre, fournir au moins six (6) ancrages s'adaptant au type de cloison dans laquelle ils seront installés. Les ancrages au plancher seront en acier laminé de calibre 1,626 mm (16). Les renforts de charnières, ferme-porte et gâches seront en acier laminé de calibre 3,658 mm. Prévoir le renforcement pour charnières continues. Les renforts des serrures et des charnières seront protégés à l'aide de boîtes à mortier en acier laminé de calibre 0,914 mm. Chaque cadre sera muni de trois tampons de caoutchouc pour les portes simples. Ces tampons seront encastrés dans les cadres. Les cadres seront installés d'aplomb, d'équerre, de niveau et à la hauteur requise. Ils seront retenus solidement durant la construction des murs. Une pièce de bois sera placée horizontalement à mi-hauteur pour maintenir l'ouverture exacte jusqu'à ce que les travaux adjacents soient terminés. Les supports seront enlevés lorsque les travaux de cloisonnement seront terminés. Dans tous les cas de cloisons vitrées, fournir les baguettes à vitrage. Remplir d'isolant les cadres extérieurs. 8.3.19 Portes vitrées ou pleines (modification et renforcement) Les portes seront renforcées pour les ferme-portes et bras d'arrêt en surface. Elles seront mortaisées, renforcées, percées et filetées pour charnières continues. Elles seront mortaisées, renforcées, percées et filetées pour une serrure cylindrique standard ou renforcées pour une poignée de sortie ou linteaux. Les coupes son et les bas de porte seront en néoprène encastré dans un arrêt métallique solidement fixé au cadre de métal. Ces arrêts seront munis d'un mécanisme d'ajustement. 8.3.20 Peinture d’apprêt (selon l’application) Les cadres et les portes en métal devront recevoir en atelier une couche d'apprêt sur toutes les surfaces apparentes y compris le côté intérieur des cadres de portes. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 22 sur 56 Apprêt à l'alkyde à base de poudre de zinc conforme à la norme ONGC A-GP-181M pour les cadres en métal et ONGC 1-G-181M pour les portes en métal. La surface de métal doit être sèche, propre, exempte de graisse, d'huile, de rouille, etc. Bien brasser la partie liquide et ajouter (en petite quantité à la fois) la poudre de zinc et brasser pour obtenir un mélange lisse, épais et jusqu'à ce que le mélange devienne fluide et homogène. Appliquer au pinceau ou au pistolet conformément au mode d'emploi du fabricant. Prendre les soins nécessaires pour empêcher la sédimentation du pigment au cours de l'application. L'application au pistolet doit se faire à partir d'un réservoir sous pression avec agitateur. L'épaisseur minimale du feuil sec pour la couche d'apprêt doit être de 1,5 mil. 8.4 QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE Cette section régit la fourniture de la quincaillerie architecturale nécessaire à l'exécution de tous les travaux décrits dans ce devis, indiqués sur les dessins et au tableau des portes et cadres. 8.4.1 Travaux inclus Fournir et livrer la quincaillerie architecturale des portes montrées sur les plans et dans les tableaux et fournir les matériaux nécessaires au parachèvement de l'ouvrage. Fournir les accessoires, sans exception (vis, écrous, tampons, etc.), propres à chaque article et indispensables pour une pose impeccable et un fonctionnement irréprochable. Advenant le cas où une porte indiquée aux plans ne serait pas décrite aux tableaux des portes et cadres ou qu'un groupe ne serait pas inscrit aux tableaux, il faudra prévoir sans supplément, la quincaillerie s'apparentant avec la fonction requise. Advenant le cas où une pièce de quincaillerie ne serait pas compatible avec les autres éléments spécifiés, il faudra prévoir, sans supplément, une pièce compatible. Advenant le cas où la quincaillerie spécifiée ne serait pas conforme à la norme ULC, il faudra apporter, sans supplément, les modifications nécessaires pour la rendre conforme. 8.4.2 Travaux connexes 1 1 1 1 8.4.3 La pose de la quincaillerie intérieure. La pose des coupes son, des bas des portes et des arrêts de portes. La quincaillerie des portes extérieures. La fourniture, la pose et le branchement des bras d’ouvertures automatiques. Codes, normes et éléments applicables La quincaillerie des portes coupe-feu doit rencontrer les normes du laboratoire des Assureurs du Canada (ULC). La position normalisée des pièces de quincaillerie doit satisfaire aux exigences du Canadian Metric guide for Steel Doors and Frames (Modular Construction) préparé par la Canadian Steel Door and Frame Manufacturers Association. 8.4.4 Échantillons et dessins d’atelier Soumettre à l'Architecte trois (3) exemplaires de chaque article de quincaillerie que celui-ci juge nécessaire pour l'approbation. Identifier chaque échantillon au moyen d'une étiquette indiquant la spécification applicable, la marque de commerce, le fini et le numéro de catalogue de son fabricant. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 23 sur 56 8.4.5 Liste de la quincaillerie Soumettre en trois (3) copies une liste de la quincaillerie donnant la description exacte pour chacune des portes. 8.4.6 Fiches d’entretien Fournir les fiches d'entretien pour chaque type de ferme-porte, serrure et bras d'arrêt. Fournir des directives au personnel d'entretien concernant l'entretien approprié relatif à la quincaillerie tel que lubrification des serrures, ajustement des ferme-portes, nettoyage et l'entretien en générale. Fournir deux (2) jeux de clés d'ajustement pour les ferme-portes et les serrures. 8.4.7 Livraison et entreposage Entreposer la quincaillerie dans un endroit propre, sec et fermé à clef. Emballer chaque article de quincaillerie séparément ou par groupe, attacher une étiquette à chaque emballage en définissant l'article et son emplacement selon le tableau des portes et cadres. 8.4.8 Cylindres Tous les cylindres sont inclus au présent contrat; ils ne doivent pas être livrés en même temps que les serrures mais seulement à la fin des travaux afin de remplacer les cylindres temporaires utilisés durant la construction. Les cylindres temporaires utilisés durant la construction sont inclus au présent contrat et devront être « BEST ». Toutes les portes intérieures seront munies de cylindres assujettis à la grande clef maîtresse de l'école (voir procédure Best ci-inclus à la présente division). 8.4.9 Système de clefs Le système de clefs sera établi avec le consultant en quincaillerie de l’architecte, le fournisseur de la quincaillerie et le Propriétaire et fonctionnera sur celui de la commission scolaire (BEST). En général, toutes les serrures doivent avoir des clefs différentes. Fournir trois (3) clefs pour chaque serrure. 8.4.10 Garantie quincaillerie Les travaux de quincaillerie seront garantis contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période de deux (2) ans suivant un usage fréquent et normal de l'équipement, à partir de la date d'acceptation provisoire des travaux (prise de possession). L'Entrepreneur s'engage à remplacer ou réparer sans frais toute pièce jugée défectueuse pendant la période de la garantie. Prendre note qu’un consultant en quincaillerie indépendant procédera à l’inspection de la quincaillerie et fera un rapport à l’architecte sur toute anomalie et substitut non autorisé. 8.4.11 Provenance des matériaux N'utiliser que des produits provenant d'un seul fabricant dans le cas de pièces de même nature. 8.4.12 Pièces de quincaillerie Toutes les gâches de serrures seront fournies avec des boîtiers anti-poussière. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 24 sur 56 Fournir les vis, boulons, tampons expansibles et autres dispositifs de fixation nécessaires à un assujettissement satisfaisant et au bon fonctionnement des pièces de quincaillerie. Les pièces de fixation apparentes doivent être assorties au fini des pièces de quincaillerie. Là où il faut une poignée de traction sur l'une des faces et une plaque de poussée sur l'autre face de la porte, fournir les pièces de fixation nécessaires et les poser de façon que la poignée soit assujettie de part en part de la porte. Poser la plaque de poussée de façon à masquer les fixations. Utiliser des pièces de fixation faites d'un matériau compatible avec celui qu'elles traversent. 8.4.13 Procédure pour les cylindres BEST (important) • L'entrepreneur doit voir à la récupération des cylindres et barillets (cores) Stanley MAS Best existants, le cas échéant, pour les réutiliser. Ces barillets seront enlevés et réinstallés par le Maître de l'ouvrage lorsque l'entrepreneur en aura donné la directive. • L'entrepreneur doit récupérer tout autre élément de quincaillerie en bon état et le remettre au Maître de l'ouvrage. • L'entrepreneur doit entrer en communication avec le responsable chez Stanley MAS Best dont les coordonnées apparaissent ci-dessous afin de commander les barillets (cores) temporaires (de construction) requis pendant la construction : • l'entrepreneur doit fournir à partir de son sous-traitant, les cylindres et/ou poignées dans lesquels il installera les barillets temporaires. Remettre la clef de contrôle qui sert à insérer les barillets ainsi que la clef maitresse des barillets temporaires au Maître de l'ouvrage. • L'entrepreneur devra, de plus, commander les barillets/clefs permanents en prévision de l'achèvement substantiel afin que le Maître de l'ouvrage indique à la compagnie Stanley MAS Best le chemin de clef ainsi que la codification pour les barillets permanents. Ceux-ci seront installés au chantier par le Maître de l'ouvrage dans les cylindres ou poignées décrits à même la liste de quincaillerie apparaissant aux dessins. • La personne à contacter chez Stanley MAS Best est : Nom : M. Joseph Staltari - Tél : 1-514738-5027 - Courriel : [email protected] • Ce dernier entrera en communication avec Monsieur Michel Morin des Ressources matérielles de la commission scolaire des Samares, le Maître de l'ouvrage, pour obtenir les codes des chemins de clefs des serrures. Les numéros de code de serrure seront estampés sur les clefs et sur les barillets. • Une fois les barillets préparés, ils seront envoyés et identifiés par Best au Maître de l’ouvrage1 et installés par un employé des ressources matérielles du Maître de l'ouvrage qui récupérera les barillets temporaires et les retournera ainsi que les clefs temporaires à Stanley MAS Best. • Le numéro de projet devra être inscrit en gros sur toutes communications, dont la commande et la livraison. • L'entrepreneur doit fournir 2 clefs par barillet fourni. • Tous les cylindres sont inclus au présent contrat : ils ne doivent pas être livrés en même temps que les serrures mais seulement à la fin des travaux afin de remplacer les cylindres temporaires utilisés durant la construction. • Les cylindres temporaires utilisés durant la construction sont inclus au présent contrat. • Toutes les portes intérieures et extérieures seront munies de cylindres assujettis à la grande clef maîtresse de l’école. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 25 sur 56 8.4.14 Quincaillerie pour porte Fournir le bordereau de portes et de quincaillerie pour approbation de l’architecte avant de commander. Voir aussi procédure BEST au présent devis. 8.4.15 Pour chacune des toilettes (2) portes intérieures • 3 charnières à billes 4½" x 4" x fiche non-amovible x fini 26D (McKinney) • 1 poignée à tirer 9 c/c sur plaque 4" x 16" en acier inoxydable (26D) • 1 plaque à pousser 4" x 16" en acier inoxydable (26D) • 1 ferme-porte « Sargent » 1431 – CPSH x 689 en surface (permet la retenue de 85 @ 105 degrés maximum) – ultra robuste avec fonction « Hold-open » fini 26D • 1 plaque à pied 8" x 32" en acier inoxydable (26D) des 2 côtés • Un pied de retenue amovible GHS 29" • 1 butoir mural concave x 626 • Un (1) pictogramme par porte côté extérieur (voir aussi plans) + un (1) pictogramme handicapé sur toilette. • Un (1) pêne dormant spécial de salle de bain (voir modèle existant) avec serrure « Best ». Quincaillerie (normes minimales pour CSS) Cylindre : Best – E-74 – L’entrepreneur doit fournir et installer le cylindre et un noyau de construction. Remette à la CSS un noyau vierge pour codification. Ferme-porte : Sargent – 351 – Fini EN (aluminium) Bras CPS heavy duty. • Ne pas couper le coupe-froid pour installer le ferme-porte. • Seuil pleine grandeur, ne pas découper pour le cadre. Pleine largeur mur ; modèle avec pente pour accès handicapé. Important : Les vis pour les plaques à pied doivent être en acier inoxydable avec une tête conique. Tous les autres modèles seront refusés. Fournir toute la quincaillerie architecturale tel que charnières, serrures, ferme-portes, poignées à tirer, platines à pousser, plaques de butée, butoirs, arrêts de porte, etc. nécessaires pour compléter ouvrage. 8.4.16 Disponibilité des matériaux Ce devis a été écrit dans la mesure du possible avec des matériaux disponibles sur le marché. Toutes les soumissions peuvent être basées sur les matériaux. Aucun délai ne sera toléré. 8.4.17 Trappe et clé Note : Les vis auto-perceuses ne sont pas acceptées. Les seules vis acceptées sont celles fournies par le manufacturier des produits de quincaillerie demandés. Pour les trappes d’accès accessibles et à hauteur d’homme : prévoir une serrure BEST. Pour les trappes d’accès non accessibles (au plafond, etc.), prévoir une ouverture avec une clé ALLEN.11 D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 26 sur 56 DIVISION 9 – FINITION ET PEINTURE 9. FINITION ET PEINTURE 9.1 CLOISONS SÈCHES 9.1.1 Conditions générales Les conditions générales ainsi que les suppléments aux conditions générales du Cahier des charges régissent le présent cahier. L'Entrepreneur devra se conformer à toutes les clauses applicables au présent projet. 9.1.2 Étendue de l’ouvrage Le présent devis couvre les travaux de gypse pour murs, cloisons et plafonds. Il comprend aussi l'obturation et le percement d'ouvertures, la pose de planches de gypse sur toutes les surfaces, les ouvrages d'arasements, de reprises et de soufflages et les enduits. Le sous-traitant fournira la main d'oeuvre, l'outillage, l'équipement et les matériaux nécessaires à l'exécution complète des travaux sauf en ce qui concerne les travaux de finition du sous-sol qui seront terminés par d'autres. 9.1.3 Démolition La démolition des cloisons existantes relève de l'Entrepreneur général qui devra disposer des déchets, gravats et détritus à mesure, sans laisser d'accumulation de matériaux de rebut. 9.1.4 Matériaux (bois ou métal) a) Montants de 38 x 89 ou 38 x 140 avec sablières, hautes et basses ou métallique; b) Profilés de fourrures de 7/8" X 2 5/8" (Métal) et ¾" X 2 ½" (Bois) selon besoin; c) Tiges de suspension de 3/16" (5 mm) de diamètre; d) Planches de gypse 5/8" d'épaisseur; hydrofuge (vert); e) Panneaux de fibro-ciment de James Hardi ½" (12,5mm); f) Fixations : vis et ancrages appropriés; g) Coussins insonorisants en Roxul, R-12 ou R-8 selon indications; h) Moulures d'encadrement, moulures d'angle et cueillies; i) Moulures décoratives; j) Calfeutrage acoustique, mousse composé plastique : Acousti-Seal de MULCO ou équivalent; k) Traitement des joints : ruban et ciment à joints; l) Les plâtres requis, et enduits demandés; m) Tous les accessoires nécessaires pour un ouvrage complet selon les règles de l'art. 9.1.5 Soufflage L'ouvrage comprend aussi les matériaux et le travail nécessaire pour tout emboîtage de tuyauterie, de gaines et de colonnes, encastrements de cabinets et panneaux électriques, ainsi que tout autres travaux de soufflage requis aux plans et qui seront exécutés sans frais supplémentaires pour le Propriétaire. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 27 sur 56 9.1.6 Manutention Les matériaux seront livrés en bon état dans leur emballage d'origine, portant des étiquettes et des cachets intacts. Ils seront entreposés dans un endroit sec à l'abri des intempéries. Les planches murales seront empilées bien à plat en piles bien faites. 9.1.7 Coordination Le sous-traitant coordonnera son travail à celui des autres corps de métier et il procédera avec diligence à l'érection des cloisons. Il fera un rapport par écrit à l'Entrepreneur de tout défaut dans l'exécution des travaux des autres corps de métier, de même que des conditions non satisfaisantes du chantier. Il veillera à ce que les conduits ou tuyaux à installer dans la cloison le soient à mesure qu'il monte la charpente des cloisons. 9.1.8 Coupes et renforts (selon l'application) Le sous-traitant pratiquera dans les montants et les sablières les ouvertures pour les canalisations. Il installera aux endroits désignés les pièces de renfort nécessaires pour supporter tout objet à fixer à la cloison. Il renforcera d'éclisses ou autrement les pièces affaiblies par des ouvertures. Il construira les murs doubles pour le passage des gaines ou tuyaux de diamètre important. Il aménagera les ouvertures pour les panneaux électriques, les cabinets à incendie et tous autres cabinets encastrés. 9.1.9 Encadrements Le sous-traitant installera les cadres de porte fournis par d'autres, selon les directives du fabricant. Il ancrera les cadres aux montants de chambranle en les vissant aux brides d'ancrage et au plancher. 9.1.10 Fourrures (Forentz) Sur les murs en bétons ou de briques, si applicable, on emploiera des fourrures métalliques faites de profilés galvanisés de 7/8" d'épaisseur, fixées au moyen de clous trempés de 1" à 24" c/c et alternés d'un bord à l'autre. Ces profilés seront repliés et posés verticalement pour former des fourrures d'angles. Sur les murs extérieurs, ces fourrures seront posées par-dessus un ruban isolant approuvé. Sur les murs en bois on emploiera des fourrures de bois de 3/4" X 2 1/2". 9.1.11 Insonorisation des cloisons acoustiques (voir type de murs) Procéder au calfeutrage des boîtes électriques, des prises de courant, des tuyaux, etc.. Voir à ce que ces appareils ne soient pas installés dos à dos. Ils devront être espacés d'au moins 24" c/c et attachés à des montants différents. Lorsque le calfeutrage sera complété, appliquer les coussins insonorisants R-12 à l'endos de la planche de gypse. Installer verticalement entre les montants en place. Les coussins devront être insérés à l'intérieur des montants, couvrant la surface entière de la cloison, du plancher, jusqu'aux ferme de toit. Les coussins seront installés avec soin, bien accolés et sans intervalle. Laisser un écart d'environ 1/2" entre les planches de gypse, la structure, le plancher ou le mur aboutant. Calfeutrer l'espace ainsi laissé avec un scellant acoustique. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 28 sur 56 9.1.12 Pose des planches de gypse Installer les planches de gypse avec les bords longs, parallèles aux éléments de la charpente. Les extrémités et les bords d'aboutement se trouveront sur les rebords des montants et des sablières. Disposer les joints du cóté opposé de la cloison de façon à arriver sur des montants différents. Bien ajuster autour des boîtes de sorties et d'interrupteurs électriques. Les vis pour murs secs seront espacées de 12" c/c dans le champ de la planche et de 8" c/c, alternées aux joints d'aboutement. Les planches de gypse seront installées jusqu'à la structure de toit ou du platelage de plancher, sauf lorsqu'indiqué autrement aux dessins. 9.1.13 Finition et joints Des moulures d'encadrement sont nécessaires aux rives des planches qui longent une surface dépourvue de couvre-joint et aux endroits indiqués sur les plans. Elles seront posées d'aplomb et sans joints. On emploiera des garnitures appropriées. Les joints, les angles saillants et rentrants seront traités au plâtre de placage et au ruban à joint. Remplir les dépressions de surface, les têtes de clous, ou de vis de TROIS (3) COUCHES de plâtre de placage. Les angles saillants seront protégés avec des cornières d'angle, fabriquées en acier galvanisé cal. 25. Le travail fini sera lisse, sans joints, d'aplomb, uni et égal, avec des coins nets et carrés. Sabler entre chaque couche. 9.1.14 Joints de contrôle Prévoir des joints de contrôle entre les panneaux de gypse, aux murs et plafonds, à la rencontre de l'édifice existant et de l'agrandissement. Les joints seront continus, de 1/4" de largeur. Des moulures d'encadrements en "U" seront installées aux rives des planches. Les joints seront scellés et calfeutrés en conformité avec la SECTION 7B du présent devis. 9.1.15 Plafonds et gypse (dimensions impériales) N/A Les plafonds de gypse seront installés selon les données et les matériaux suivants : a) b) c) d) e) f) Suspente : fils galvanisés, de 3/16" de diamètre, à 48" c/c; Profilés de 1 1/4" X 1 5/8": à 48" c/c; Profilés de 7/8" : à 24" c/c; Attaches galvanisées : 1/16"; Coussins insonorisants : fibre de verre R-12 ou selon spécification; Planches de gypse : selon spécification 5/8" (16 mm) régulier, type X – si coupe-feu, et hydrofuge dans les salles d’eau (vert). Les joints seront traités au plâtre de placage et au ruban à joints. Fournir et poser les garnitures et accessoires nécessaires. Les coussins insonorisants seront appliqués aux endroits requis aux plans. Voir plans de l'Ingénieur en électricité. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 29 sur 56 9.1.16 Trappe d’accès (selon nécessité) (voir aussi ingénieur) Fournir et installer dans les murs, plafonds et planchers des trappes d'accès aux éléments de mécanique et plomberie. Ces trappes seront tel que décrit au CHAPITRE 8 du présent devis ou selon spécification de l'ingénieur, s'il y a lieu. 9.1.17 Garnitures de plâtrages Les angles saillants seront renforcés de cornières d'angle fabriquées en acier galvanisé cal. 25. Les bords des panneaux de gypse autour des encadrements de fenêtres et portes ou autres surfaces différentes, seront protégés par des baguettes d'acier galvanisé en "L". On fixera un lattis métallique aux coins de toutes les ouvertures dans le mur. L'enduit sera arrêté par des cueillies ou butées à la rencontre de finis différents, contre les encadrements, et aux joints de dilatation et d'expansion, et chaque fois que sera nécessaire pour assurer un fini parfait. Quand l'enduit se prolonge sous un encadrement, on pratiquera une rainure en "V" en bordure de l'encadrement. L'enduit ne devra jamais franchir sans interruption un joint d'expansion. Le sous-traitant sera tenu responsable de toute fissure, s'il néglige d'aménager un joint de surface approprié. 9.1.18 Conditions environnantes Les températures de surface et du milieu ne doivent pas être inférieures à 14 degrés CELSIUS pour la pose des enduits. Par temps froid, il faut prévoir le chauffage provisoire au moins UNE (1) SEMAINE avant le plâtrage et le maintenir jusqu'à ce que les enduits soient secs. On veillera à maintenir une ventilation suffisante et contrólée pendant la pose et le séchage. Si nécessaire, installer des appareils de circulation et de séchage de l'air afin de supprimer l'excès d'eau. Il faudra prendre les précautions nécessaires pour prévenir un séchage prématuré et inégal du plâtre. Le chauffage provisoire ainsi que la ventilation mécanique relèvent de l'Entrepreneur général. 9.1.19 Protection Le sous-traitant fournira une protection adéquate à son ouvrage ainsi qu'à celui des autres corps de métiers. Les surfaces de verre et de métal poli doivent être recouvertes. Il fera les retouches ordinaires et réparera les dommages légers causés à son fini par d'autres. Il ne sera pas tenu d'assumer les frais des dommages importants à son travail et qui ne seraient pas dûs à sa négligence ou à un manque de protection raisonnable. 9.1.20 Nettoyage Au fur et à mesure que progressent les travaux, et aussitót qu'ils seront terminés, il faudra nettoyer les lieux et enlever les déchets et surplus de matériaux, ainsi que l'outillage et les échafauds. Le sous-traitant devra enlever des surfaces adjacentes, planchers, moulures, garnitures, etc. les taches causées par les plâtres et enduits et il sera tenu de réparer à ses frais les dommages résultant de son travail. Il fera balayer les planchers et laissera les lieux propres. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 30 sur 56 9.1.21 Corrections et rapiéçage L'Entrepreneur devra effectuer toutes les corrections et rapiéçages nécessaires dûs à ses interventions ou aux interventions des sous-traitants. Il effectuera ces travaux avec des matériaux appareillés aux finis adjacents (plâtre, gypse, enduits, etc.). Il fera approuver par RL Gravel Inc. ou son représentant, les méthodes et matériaux utilisés pour exécuter les corrections. Cette section couvre aussi les réparations à exécuter, s'il y a lieu, au périmètre des encadrements de fenêtres et portes. 9.2 PLAFONDS INSONORISANTS (SUSPENDUS) 9.2.1 Conditions générales Les conditions générales ainsi que les suppléments aux conditions générales du Cahier des charges régissent le présent cahier. L'Entrepreneur devra se conformer à toutes les clauses applicables au présent projet. 9.2.2 Étendue de l’ouvrage (tuiles de plafonds suspendus) Fournir la main d'oeuvre, les matériaux et l'outillage requis pour l'installation des plafonds suspendus. L'ouvrage inclut les systèmes de suspension complets ainsi que les panneaux et carreaux de plafonds suspendus. Tuiles de plafonds : de Armstrong, modèle Armatuff 860 (2 x 4); résistant aux chocs. Ossature de suspension pour plafond acoustique de Armstrong, modèle treillis prélude XL blanc. 9.2.3 Ouvrage non inclus Les sorties de ventilation, les appareils électriques ou tout autres appareils installés dans les plafonds relèvent du contrat des corps de métiers concernés. Voir plans de l'Ingénieur en mécanique/électrique. 9.2.4 Sous-traitant Les matériaux insonorisants et les systèmes de suspension seront installés par un sous-traitant approuvé par le fabricant et commandant une équipe compétente et expérimentée. Le sous-traitant devra posséder les permis requis pour l'exécution des travaux. Il paiera les frais et honoraires encourus en cas de poursuites intentées contre ses travaux. 9.2.5 Préparation Le sous-traitant devra inspecter l'édifice avant le début des travaux pour déterminer s'il est suffisamment complété et propre à recevoir le système de suspension et les matériaux insonorisants. Les lieux seront balayés et complètement libres pour faciliter le déplacement des échaufauds. 9.2.6 Installation Le sous-traitant doit fournir les systèmes de suspension apparents ou dissimulés tels que spécifiés et suivant les recommandations du manufacturier. Les lignes seront droites et d'équerre, les surfaces planes et de niveau. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 31 sur 56 Le sous-traitant fournira également et installera les panneaux ou carreaux insonorisants selon les prescriptions de RL Gravel Inc. ou son représentant et suivant les directives du fabricant. Il consultera RL Gravel Inc. ou son représentant et les ingénieurs afin de déterminer l'agencement des sorties et des appareils. Il ne commencera ses travaux que sur la permission de RL Gravel Inc. ou son représentant et des ingénieurs, s'il y a lieu. Note d’installation pour zone sismique : Disposer ossature de façon à ce que la largeur des éléments de rive ne soient pas inférieurs à 50% de la largeur standard des éléments. 9.2.7 Suspensions Les treillis de suspension de plafonds sera le modèle à treillis apparent modèle blanc Prélude XL de Armstrong, pièces d'assemblage en acier marchand galvanisé laminé à froid; surfaces apparentes apprêtées et finies blanc mat satiné. Le dispositif de suspension supportera les plafonds conformes aux plans et en limitera le fléchissement à 1/360 de la portée. Le treillis sera selon les plans et comportera les pièces suivantes : 1- té principal, 38 mm de hauteur, âme à double épaisseur surmontée d'une tubulure rectangulaire et munie d'une semelle apparente de 24 mm de largeur à bords repliés sur les ailes; âme percée de trous de raccordement des tés secondaires à 152 mm c/c et de trous de suspension à 50 mm c/c et comportant des éclisses réversibles; 2- té secondaire, âme à double épaisseur décalée, surmontés d'une tubulaire rectangulaire et munie d'un embout serti en acier de grande résistance à la traction qui se verrouille dans le trou de raccordement du té principal avec ou sans té secondaire opposé; semelle décalée pour affleurer le té principal; 3- profilé périmétrique : standard; 4- le treillis comportera des cadres de luminaires en paires d'éléments de bouts et de cotés; 5- les surfaces apparentes seront finies blanc mat satiné. 9.2.8 Sorties de plafonds Les sorties de plafonds pour la ventilation, l'électricité ou autres usages devront avoir une suspension adéquate et indépendante des plafonds suspendus. Les équipements, grilles de retour d'air et/ou de ventilation, etc. seront finis de la même couleur que les grilles de suspensions. Coordonner le travail avec les sous-traitants concernés. Voir aussi plan de plafonds de l'Ingénieur en mécanique/électricité. 9.2.9 Nettoyage Après l'installation, le sous-traitant remplacera les panneaux sales et décolorés, endommagés ou mal installés. 9.3 TUILE DE CÉRAMIQUE 9.3.1 Conditions générales Les conditions générales ainsi que les suppléments aux conditions générales du Cahier des charges régissent le présent cahier. L'Entrepreneur devra se conformer à toutes les clauses applicables au présent projet. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 32 sur 56 9.3.2 Échantillons Avant l'exécution des travaux, l'Entrepreneur soumettra à RL Gravel Inc. ou son représentant des échantillons des carreaux de céramique. 9.3.3 Inspection Avant de commencer l'ouvrage, le sous-traitant devra faire un examen des surfaces qui doivent recevoir la tuile céramique et avertir RL Gravel Inc. ou son représentant par écrit de toute défectuosité dans ces surfaces. Celui-ci verra à faire corriger ces défauts. Le commencement de l'ouvrage par le sous-traitant constituera une acceptation des surfaces. 9.3.4 Étendue de l’ouvrage Le présent devis régit la fourniture et la pose de la céramique pour les planchers et plinthes. Le ragréage des surfaces de planchers existants sera exécuté par l'Entrepreneur général sur les surfaces de plancher en béton existantes après l'enlèvement des finis existants. Appliquer un coulis de ciment PORTLAND et latex LATICRÈTE #4237 d'environ 6 mm d'épaisseur. Étendre le coulis pour égaler les surfaces, corriger les dénivellements et ajuster le niveau du plancher existant au niveau de la nouvelle dalle. 9.3.5 Matériaux Carreaux de céramique • Seuils de quartz : pour les portes de salles de toilettes (2) de la largeur complète du mur; • Adhésif : mortier époxy "MAPOXY" de la Cie MAPEI CANADA INC. ou selon manufacturier de tuiles; • Couleur à joints : FLEXTILE d'OLYMPIA, de couleur au choix de l'Architecte. Prévoir COULEURS au choix de l'Architecte. Voir aussi plans du plancher • Seuil de porte : quartz cie : Caesar Stone couleur : #2370. Prévoir pente d’un plancher à l’autre. Carreaux de céramique au plancher • Compagnie : Centura. Série : Manhattan. Couleur Park Avenue. Dimensions : 300mm x 300mm x 10mm. • Coulis : époxyde pour céramique de Mapei, modèle Kerapoxy. Couleur : Mapei #39 ivoire. • Le ligné perpendiculaire au seuil de la porte. Équivalence acceptée • Céramique au plancher : céramique Olympia Tropical Grass Taupe-Z. • Dimensions : 12" x 12" (code #ZY.TG.TPE.1212). • Plinthes de céramique : en même matériel que sur le plancher céramique avec barre aluminium brossé de type « Schluter » finition dessus. Modèle Jolly. Carreaux de céramique au mur • Compagnie : Centura. Série : Q-stone minimal. Couleur : Day Natural. • Dimensions : 12" x 24". • Coulis : époxyde pour céramique de Mapei, modèle Kerapoxy couleur : Mapei #00 blanc. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 33 sur 56 Équivalence acceptée 9.3.6 • Céramique au mur : céramique Olympia oxy Royal White. • Dimensions : 12" x 24" (Code #K.M.OX.RWT.1224). • Bandeau d’insertion au mur : même que la céramique murale, 6" x 24" avec « Schluter » en haut et en bas; voir plans. • Coulis : époxyde pour céramique de Mapei, modèle Kerapoxy. Couleur Mapei #00 blanc. • Corian : compagnie : Bradley. Série : terreon solid surface. Couleur : Lannonstone. Exécution des travaux Sauf indications contraires, exécuter le carrelage conformément avec le manuel (dernière édition) préparé par l'Association Canadienne de Terrazzo, tuile et marbre. Poser les carreaux ou les enduits de support sur des surfaces non givrées ou gelées. Ajuster les carreaux aux angles, autour des accessoires, appareils, renvois d'eau et autres objets encastrés, afin de façonner des joints uniformes. Tailler les arêtes de façon qu'elles soient lisses et égales, en évitant de faire des éclats. Il est interdit de tailler les carreaux en les cassant. Façonner des joints uniformes, afin que les carreaux soient d'aplomb, d'équerre et d'affleurement entre eux. S'assurer que l'agencement des carreaux d'une même plaque ne ressort pas dans l'ouvrage complété. Aligner les motifs. Les carreaux de la périphérie doivent mesurer au moins la moitié de leur grandeur réelle. Après la pose, sonder les carreaux et remplacer ceux qui sonnent creux, afin d'obtenir une adhérence parfaite. Attendre un minimum de VINGT-QUATRE (24) HEURES après la pose des carreaux avant de faire le jointoyage. Après la pose et la prise du coulis, nettoyer les surfaces carrelées. Prévoir UNE (1) TUILE de chaque sorte de céramique posé pour remettre au Propriétaire à la fin des travaux. 9.3.7 Entreposage Entreposer les matériaux dans les contenants originaux avec identification du fabricant; On devra faire le nécessaire afin d'éviter tout dommage durant la manutention et l'entreposage. 9.3.8 Nettoyage spécial On devra enlever tous les déchets et surplus de matériel au fur et à mesure de l'avancement des travaux ainsi qu'à la fin des travaux. 9.3.9 Ouvrage endommagé ou fautif On devra enlever et remplacer promptement tout ouvrage fautif ou endommagé tel qu'il sera indiqué par RL Gravel Inc. ou son représentant. 9.3.10 Façon L'ouvrage sera de première qualité, exécuté selon les règles de l'art par des ouvriers spécialisés. Avertir l'Architecte lorsque prêt à débuter les travaux de céramique pour coordination sur place. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 34 sur 56 9.4 FINITION ET PEINTURE (SELON L’ENDROIT ET LE MATÉRIAUX REQUIS) 9.4.1 Conditions générales Les conditions générales ainsi que les suppléments aux conditions générales du Cahier des charges régissent le présent cahier. L'Entrepreneur devra se conformer à toutes les clauses applicables au présent projet. 9.4.2 Étendue de l’ouvrage Sont comprises les reprises et corrections nécessaires ainsi que le nettoyage à faire une fois l'ouvrage terminé. Il est dans l’intention de ce devis que soient peint tous les matériaux nouveaux excepté les matériaux préfinis à l’usine ou autrement prescrits. Travaux inclus: (note : gypse, placoplâtre, fibro-ciment, plâtre signifie tous le même produit dans le texte). Pourrait aussi être du bois, du préfini, du LAUAN, du K3, du contreplaqué fini beau un (1) côté ou autre matériau similaire. La main d'oeuvre, les matériaux, l'outillage et la surveillance requis pour exécuter les ouvrages montrés aux plans, décrits dans la présente section : Le matériau des murs extérieurs sur fourrures (planches), suivant les indications aux plans. Le matériau des cloisons intérieures sur colombages métalliques et/ou colombages de bois,et/ou soufflages selon les indications des plans. Panneaux de préfinis et/ou contreplaqué fini beau un (1) côté; à peinturer. Le matériau des plafonds et retombées de plafonds où indiqués aux plans et/ou bordereau des finis. La fourniture et pose des colombages et/ou fourrures (planches), selon nécessité. La fourniture et pose des accessoires, tels les coins métalliques, les moulures d'encadrement de finition en "L" métalliques. La finition des joints. L'isolation et le scellant où requis. Sont aussi incluses : La finition à la peinture / teinture de toutes les surfaces intérieures (murs et plafonds) en maçonnerie, enduit, panneaux de gypse, ainsi que des ouvrages intérieures et extérieurs en bois et acier. La finition à la peinture ou à la teinture / vernis de toutes les portes et cadres en acier et en bois. La finition à la peinture de tous les tuyaux, gaines et conduits exposés à la vue (incluant ceux dans les armoires et vanités, le cas échéant), sauf où indiqué autrement aux plans. La couche d’apprêt appliquée en atelier ne sera pas considérée comme une couche de peinture. 9.4.3 Inspection Avant de commencer le travail, le sous-traitant examinera avec soin les surfaces à peindre et à vernir et avertira l'Architecte, s'il y a lieu, des défectuosités du support. Le fait de commencer l'ouvrage constituera une acceptation par le sous-traitant des surfaces à couvrir. 9.4.4 Protection Le sous-traitant protégera son propre travail et les autres travaux et appareils adjacents. À cet effet, il placera une quantité suffisante de toiles pour recouvrir les planchers, boiseries, pierre, appareils de plomberie, meubles, etc.. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 35 sur 56 Il enlèvera chaque soir de l'intérieur de la bâtisse les vieux chiffons huileux et imprégnés de térébenthine et autres matières inflammables. Il n'y laissera pas d'accumulations de papier et d'étoupe. Toutes les précautions seront prises pour prévenir le danger d'incendie. 9.4.5 Matériaux Les matériaux employés seront conformes aux normes de l'ONGC et approuvés par l'Architecte. Les produits de peinture seront de première qualité, tel que recommandé par la CS Samares : Sico Eco Source. Ils seront livrés sur le chantier dans les récipients d'origine, scellés et portant l'étiquette du fabricant, qui ne seront ouverts qu'après inspection de l'Architecte. Les matériaux seront entreposés dans un même local approuvé. Huile de lin : l'huile de lin utilisée devra être pure et de première qualité, telle que fournie par le manufacturier. Elle sera parfaitement claire et ne contiendra aucune matière en suspension ou sédiment. L'huile de lin bouillie ne devra contenir que les siccatifs absorbés durant le procédé de fabricaiton, conforme à la norme ONGC 1-GP-2M. Pâte de rebouchage : ce produit sera du mastic à l'eau en poudre ou en pâte. Shellac : le schellac sera de la gomme laque pure dissoute dans de l'alcool de grain pur, conforme à la norme ONGC 1-GP-16M. Mastic : devra contenir du blanc de plomb et du carbonate de calcium mélangés à l'huile de lin pure. 9.4.6 Exécution Les travaux seront exécutés au moment opportun, selon les règles de l'art, par des peintres compétents. L'application sera par couches uniformes, ne laissant pas de traces de pinceaux, de taches de gonflements ou autres imperfections. La température au moment de l'application ne sera pas inférieure à 15 degrés CELSIUS. On s'assurera que le degré d'humidité de la boiserie ne dépasse pas SIX (6%) POUR CENT. 9.4.7 Préparation Avant l'application de la peinture, le sous-traitant s'assurera de la propreté du support. Les surfaces seront d'abord poncées, brossées, les taches d'huile et de graisse nettoyées à la benzine. Les taches de rouille seront enlevées à la brosse et à la laine d'acier, et les imperfections apparaissant sous la couche d'amorce seront retouchées. Combles les trous de clous, fissures et autres imperfections de surface au moyen d'une pâte de remplissage conforme à la norme ONGC 1-GP-103M. La boiserie sera bien poncée et libre de poussière. Sceller les noeuds à la gomme laque, excepté oú il y a fini naturel. Poser une couche de protection à l'endos de la menuiserie en contact avec la maçonnerie. Préparer les surfaces d'acier galvanisé et zingué conformément à la norme ONGC 85-GP-16. Préparer les planchers en béton conformément à la norme ONGC 85-GP-32. 9.4.8 Couches d’impression et de finition générale Les surfaces à peindre et/ou à vernir recevront UNE (1) COUCHE d'impression (ou bouchepores) appropriée au matériau sauf oú indiqué autrement. L'apprêt sera toujours d'une couleur approchant celle des couches finales. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 36 sur 56 La finition comportera toujours un minimum de DEUX (2) COUCHES par-dessus l'apprêt, sauf oú indiqué autrement. Le sous-traitant sera responsable des erreurs d'emploi. À moins d’indication contraire, les plafonds recevront un fini mat. Les murs recevront un fini « perle » et les cadres de portes, les portes, les moulures et la menuiserie recevront un fini semi-lustré. 9.4.9 Couleurs / échantillons Avant le début des travaux de finition, cet entrepreneur présentera pour approbation, des échantillons des matériaux finis selon le choix de l'Architecte. Les échantillons seront présentés sur les matériaux utilisés dans la construction ou sur un support adéquat. 9.4.10 Menuiserie intérieure Comprend tous les finis en bois ou autre matériau. a) Pour les surfaces qui seront finies à la peinture, il faudra appliquer ce qui suit : UNE (1) COUCHE de peinture émail de fond conforme à la norme ONGC 1-GP-38M. DEUX (2) COUCHES de peinture émail, conforme à la norme ONGC 1-GP-57M. Selon couleur et fini du mur sur lequel a lieu des travaux. Les surfaces seront sablées entre chaque application. Le mur où a lieu des travaux sera peinturé à la grandeur incluant les appareils de chauffage et toute la tuyauterie non camouflée incluant les nouveaux conduits dans la salle mécanique et/ou électrique. 9.4.11 Métal extérieur (si applicable) Pour les surfaces de métal ferreux, apprêtées en atelier : Retouches de peinture d'apprêt, conforme à la norme ONGC 1-GP-140M; DEUX (2) COUCHES de peinture émail d'extérieur, conforme à la norme ONGC 1-GP-59M. Pour les surfaces de métal galvanisé ou zingué : UNE (1) COUCHE de peinture d'apprêt réactive vinylique, conforme à la norme ONGC 1-GP121M; UNE (1) COUCHE de peinture d'apprêt pour acier, conforme à la norme ONGC 1-GP-40D; DEUX (2) COUCHES de peinture émail d'extérieur, conforme à la norme ONGC 1-GP-59M Note : Tout métal extérieur à peinturer le sera par procédé électrostatique. 9.4.12 Métal intérieur a) Pour les surfaces en métal ferreux, apprêtées en atelier : • retouches de peinture d'apprêt conforme à la norme ONGC 1-GP-40D; • DEUX (2) COUCHES de peinture émail semi-lustre, conforme à la norme ONGC 1-GP57M; b) Pour les surfaces en métal galvanisé ou zingué : • UNE (1) COUCHE de peinture d'apprêt réactive vinylique conforme à la norme ONGC 1GP-121M; • DEUX (2) COUCHES de peinture émail semi-lustre, conforme à la norme ONGC 1-GP57M. 9.4.13 Planches de gypse et enduits Appliquer UNE (1) COUCHE de fond d'un scelleur au latex, conforme à la norme ONGC 1GP119M. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 37 sur 56 Le plâtre devra avoir vieilli au moins DIX (10) JOURS. Appliquer DEUX (2) COUCHES de peinture émail, semi-lustre, à l'alkyde, conforme à la norme ONGC 1-GP-57M. 9.4.14 Enduits textures (si applicable) a) Pour les surfaces intérieures en béton et/ou en blocs de béton (à l'exception des planchers) et tel qu'indiqué au tableau des finis: • apprêter les surfaces de béton en obturant les fissures, nids d'abeilles et autres imperfections, à l'aide de ciment à joints pour système en gypse, afin d'obtenir une surface uniforme; b) Pour les autres surfaces, utiliser un apprêt compatible avec le revêtement; • appliquer de DEUX (2) à TROIS (3) COUCHES d'un enduit texturé au latex acrylique "DURSICO DE SICO INC." à textures à gros grains #651-170. 9.4.15 Retouches Le sous-traitant enlèvera les taches de peinture sur la brique, la céramique, la boiserie, ciment, verre, quincaillerie, fixtures et autres surfaces, à la satisfaction de l'Architecte. Il sera responsable des dommages causés à ces surfaces qui seront remises en état à ses frais. Il fera les retouches sur l'ouvrage endommagé par les autres métiers, dans les limites raisonnables. En cas de dégâts importants dus à d'autres, l'Entrepreneur général établira les responsabilités ou devra les assumer lui-même. 9.4.16 Échantillons Avant de débuter les travaux, fournir des échantillons des produits utilisés dans la présente section, ainsi que les spécifications écrites des produits proposés. 9.4.17 Protection Interdire toute circulation sur les planchers pendant les QUARANTE-HUIT (48) HEURES qui suivent la pose, ou selon les recommandations du manufacturier. Protéger les planchers neufs à l'aide d'une pellicule de polyéthylène jusqu'au moment de l'inspection des travaux. 9.4.18 Choix des couleurs (CS Samares) Peinture accent : Type P5 : compagnie : Sico. Couleur : 6104-53 – Avocat clair (au besoin sur place). Peinture générale : Type P6 : compagnie : Sico. Couleur : 6198-11 – Soupçon de gris. Salle de mécanique : couleur existante. FIN DE LA DIVISION 9 D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 38 sur 56 DIVISION 10 - PRODUITS SPÉCIAUX 10. PRODUITS SPÉCIAUX 10.1 ÉQUIPEMENT DE SALLE DE TOILETTES 10.1.1 Conditions générales Les conditions générales ainsi que les suppléments aux conditions générales du Cahier des charges régissent le présent cahier. L'Entrepreneur devra se conformer à toutes les clauses applicables au présent projet. 10.1.2 Étendue de l’ouvrage Le présent devis couvre la fourniture et la pose de tous les métaux ouvrés ou non, prescrits ou nécessaires pour réaliser un travail complet. L'Entrepreneur général devra fournir tous les matériaux, plans, dessins, schémas, diagrammes et services nécessaires ou relatifs à la fourniture de tous les articles inclus dans ce devis, où indiqués sur les dessins. 10.1.3 Équivalence L'Entrepreneur devra se reporter aux clauses des équivalences s'il désire fournir de l'équipement autre que celui décrit dans ce devis. 10.1.4 Description Voir plans. Présenter spécifications à l’architecte pour approbation avant de commander. Voir aussi MIROIRS, DIVISION 8. 10.1.5 Localisation de l’équipement Selon besoin, la localisation exacte de l'équipement sera déterminée sur place. 10.2 ÉQUIPEMENTS DIVERS 10.2.1 Produits spéciaux • Pictogrammes internationaux d’accessibilité. Voir plans pour design exigé de la CSS. • Voir aussi plans et devis pour accessoires dans les toilettes et autres. 10.2.2 Garantie Les matériaux, les finis et l’installation seront garantis contre tout défaut pendant un an après la fin des travaux. Pendant cette période, l’entrepreneur réparera ou remplacera toute partie de son ouvrage à la satisfaction de l’architecte et ce, sans frais pour le propriétaire. 10.3 CLOISONS DE TOILETTES EN PLASTIQUE LAMINÉ MASSIF 10.3.1 MATÉRIAUX Fournir un document écrit, émis et signé au nom du propriétaire stipulant que les ouvrages de plastique stratifié massif sont garantis contre le gauchissement et la délamination pour une D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 39 sur 56 période de cinq (5) ans. La quincaillerie est elle aussi couverte pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature du certificat de « Réception définitive » de l’ouvrage. • Cloisons de toilette fixées au plancher avec barre de tête de marque Decolam Inc. ou équivalent approuvé. • Plastique laminé massif: conforme à la norme CAN3-A172-M79, catégorie SS, de [19 MM] [3/4 po] d’épaisseur, de couleur et de fini aux choix de la Commission scolaire des Samares. Plastique stratifié pour cloison de toilette laminé massif Compagnie : Formica. Couleur : Smoke Quartzstone #6220. Fini : 42. Quincaillerie: • Balais intimité : feutre de polypropylène noir incrusté de part et d’autre de la porte. Les astragales appliqés en surface ne sont pas acceptés. • Fermeture : par gravité. • Charnières : ultra-robustes, du type enveloppante et résistante à la corrosion, en acier inox fini satiné, autolubrifiantes, à oscillation vers l’intérieur comme vers l’extérieur, à mouvement de retour par gravité, munie d’un mécanisme sur double came en nylon, réglable de façon à pouvoir caler la porte dans un angle maximal de 90°. • Verrou et gâche : coulés acier inox, fini brossé muni d’un dispositif d’accès de secours. • Butée de porte : moulé en acier inox avec amortisseur de caoutchouc. • Supports muraux et d’assemblage : profilés d’aluminium continu extrudé à fini anodisé clair. • Crochet à vêtements : crochet et butoir de porte combinés, en acier inox fini brossé • Poignées de porte : du type approprié en J aux portes régulières battants vers l’extérieur et en D pour compartiments de toieltte pour handicapés, conformes aux normes. • Entretoise du haut : aluminium extrudé à fini anodisé clair du type anti-grippage. • Tôle d’acier inoxydable : conforme à la norme ASTM A167-82, de type [304]] avec fini brossé. • Attaches : vis apparentes au choix : ordinaires ou inviolables. Les vis ordinaires sont en acier zingué et du type mâle femelle pour les pentures. Celles inviolables sont en acier inoxydable de type 410 pour une meilleur dureté. • Sabots de pilastres : en “L” en acier inoxydable de calibre 18 et de largeur proportionnelle aux pilastres, invisible de l’extérieur. Fabrication Fabriquer les pilastres, portes et séparateurs avec des panneaux de plastique laminé massif, de [19 mm] [3/4 po] d’épaisseur, selon les dimensions indiquées. Chanfreiner uniformément les rives apparentes à environ 20°. 10.4 EXECUTION 10.4.1 Montage des cloisons Monter les cloisons solidement, d’aplomb et d’équerre. Ménager un espace maximale de [12 mm] [1/2 po] entre le mur et le panneau ou le montant d’extrémité. Munir chaque porte de charnières, d’un loquet et d’un crochet à vêtements. Ajuster et aligner les pièces de quincaillerie pour assurer un fonctionnement souple et convenable. Fixer à 30° l’entrebâillement de la porte en position de repos. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 40 sur 56 10.4.2 CLOISONS À ENTRETOISES INSTALLÉES À HAUTEUR DE CORNICHE (AU PLANCHER AVEC BARRE DE TÊTE) À l’aide de supports appropriés, fixer les montants au plancher, d’aplomb et d’équerre; bien les consolider. Fixer la traverse au montant à l’aide de deux ancrages au moins. Ajsuter le haut des portes pour qu’il soit parallèle aux entretoises lorsque les portes sont en position fermée. 10.4.3 Nettoyage À l’achèvement substantiel (provisoire) des ouvrages de cette section, enlever tous les éléments de protection, nettoyer les surfaces finies pour qu’elles soient exemptes de souillures et de taches. Polir les pièces métalliques et remplacer celles qui sont défectueuses ou abimées. FIN DE LA DIVISION 10 D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 41 sur 56 DIVISION 11 – ÉQUIPEMENT (VOIR AUSSI PLANS) 11. ÉQUIPEMENT (VOIR AUSSI PLANS) Légende des accessoires des salles de toilettes. Voir aussi plans pour la liste. 1. Crochet pour porte toilette : Bobrick modèle B-6717 (un par porte) 2. Crochets muraux : Bobrick B6717 (20X) installé au centre d’une panche de bambou 1½" carbonisé avec fini vernissé à environ 52" du sol fini. 3. Distributeur savon : fournis par CSS et installés par entrepreneur. 4. Distributeur de papier à main et distributeur de papier hygiénique : fournis par CSS et installés par entrepreneur. 5. Séchoir à main : voir mécanique 6. Réceptacle serviette hygiénique : acier inox, satiné type 304, modèle B-270 de Bobrick. 7. Pictogramme : 125 mm x 125 mm x 0,125 mm en gravoply fini aluminium brossé et gravure noire. Fixation mur : ruban adhésif 2 faces VHB. Note : Prévoir fond de vissage dissimulé partout FIN DE LA DIVISION 11 D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 42 sur 56 DIVISION 13 - AMIANTE 13. AMIANTE 13.1 SOMMAIRE DES TRAVAUX 13.1.1 De façon générale, les travaux du présent devis consistent en des travaux de démolition d’équipement mécanique dont les isolants contiennent de l’amiante et/ou d’enlèvement d’isolant mécanique contenant de l’amiante, le tout en condition Amiante selon les indications des sections de devis. 13.1.2 Travaux en condition Amiante à risque Modéré : 1º L’enlèvement de l’isolant en pâte cimentaire contenant de l’amiante appliqué sur les sections irrégulières (coudes, tés, réduits, regards, raccords, etc.) de la tuyauterie d’eau domestique (froide et chaude) et/ou de tuyauterie à démolir selon les plans et devis des ingénieurs. 13.2 EXIGENCES PARTICULIÈRES 13.2.1 Lire ces sections de devis conjointement aux autres sections du devis technique rédigées par les Professionnels. 13.2.2 Les conditions générales et les conditions générales complémentaires sont applicables à ces sections de devis. 13.2.3 Voir aussi rapport de laboratoire de Dessau inclus au présent devis. 13.2.4 L’objectif de ces sections de devis est d’enlever et d’éliminer tout matériau qui est ou sera contaminé par l’amiante, avant ou durant les travaux de désamiantage, et dont le nettoyage est impossible. 13.2.5 Les quantités et/ou les compositions des finis à démolir et/ou à enlever décrites devis peuvent varier. Il est de la responsabilité de l’Entrepreneur de vérifier sur place la composition des finis ainsi que la présence, la localisation et la quantité de matériaux contenant de l’amiante, avant de remettre sa soumission. 13.2.6 L’Entrepreneur est responsable d’effectuer une inspection des dommages existants avant le début des travaux et de remettre un rapport de ces dommages au Professionnel en amiante. Tout dommage au bâtiment non identifié par l’Entrepreneur avant le début des travaux devra être réparé aux frais de ce dernier. 13.2.7 Lors des travaux en condition Amiante et des travaux connexes décrits à la section « SOMMAIRE DES TRAVAUX », l’Entrepreneur doit prévoir dans sa soumission le nettoyage de tous les résidus de l’isolant blanc consolidé produits lors de l’enlèvement. De plus, l’Entrepreneur doit prévoir l’installation de scellements afin d’éviter la propagation de l’isolant blanc consolidé vers les aires occupées. 13.2.8 L’Entrepreneur doit, avant d’entreprendre tous travaux jugés excédentaires, faire approuver et valider les quantités à démolir par le Propriétaire ou son représentant. Tous travaux excédentaires exécutés sans l’approbation du Propriétaire ou de son représentant ne seront pas rémunérés. 13.2.9 Voir aussi plans des ingénieurs en mécanique et visiter les lieux pour s’assurer de comprendre la portée des travaux. 13.2.10 Durant les travaux exécutés en condition Amiante, l’Entrepreneur doit fournir tous les équipements et toute la main-d’œuvre nécessaires pour mener à bien les travaux. 13.2.11 Tous les travailleurs qui ont accès à toute aire de travail en amiante doivent avoir reçu la formation nécessaire, comme le prescrit le Code de sécurité pour les travaux de construction, D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 43 sur 56 S-2.1, r.4. 13.2.12 L’Entrepreneur doit coordonner avec le Propriétaire la mise hors fonction, si elle est possible, et la remise en marche des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA), comme il est requis pour des travaux de ce genre. 13.2.13 Sur le chantier, l’Entrepreneur doit offrir les services d’un contremaître général autorisé à surveiller tous les aspects du travail, notamment l’estimation et la négociation des changements apportés au contrat, la mise à jour des soumissions et des exigences, la planification du travail ainsi que les besoins en main-d’œuvre et en équipement, la direction des communications et la coordination avec le Professionnel et le Propriétaire ou son représentant (chargée de projet). 13.2.14 L’Entrepreneur doit également mettre à disposition un contremaître d’équipe, qui sera chargé de tous les aspects concernant la main-d’œuvre, l’équipement et la production. 13.2.15 L’Entrepreneur doit effectuer le travail de manière à garantir qu’aucune dispersion de fibres d’amiante aéroportées et de déchets d’amiante ni qu’aucune fuite d’eau ne contamine jamais les aires extérieures au chantier se trouvant sous sa responsabilité. 13.2.16 L’Entrepreneur doit s’assurer que, au moment de leur application, les procédures de travail respectent les exigences fédérales, provinciales et locales en vigueur au moment de l’exécution. 13.2.17 L’Entrepreneur est responsable de fournir un appareil de protection respiratoire adéquat aux travailleurs, comme le spécifie l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) dans son Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec, ou tout autre organisme homologué par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST). 13.3 CONDITIONS DE CHANTIER 13.3.1 Tous les paliers, les escaliers et toutes les sorties ainsi que les équipements de secours doivent être accessibles en tout temps au cours des travaux. 13.3.2 Le canevas appliqué sur l’isolant blanc consolidé présent sur les sections rectilignes de la tuyauterie contient de l’amiante. 13.3.3 La pâte cimentaire appliquée sur les sections irrégulières (coudes, tés, réduits, regards, raccords, etc.) de la tuyauterie contient de l’amiante. 13.3.4 Les dimensions et les quantités d’isolants contenant de l’amiante à enlever nommées sont approximatives. Par conséquent, ces informations vous sont uniquement transmises à titre indicatif. Il est donc de la responsabilité de l’Entrepreneur de valider sur place les dimensions et les quantités d’isolants contenant de l’amiante à enlever. 13.3.5 Le secteur des travaux est pourvu d’un apport en eau chaude et d’une alimentation en électricité. 13.3.6 L’espace disponible pour effectuer les travaux est restreint. 13.3.7 Le secteur des travaux est pourvu de conduits électriques et de boîtes électriques sous tension. 13.3.8 Les équipements suivants, présents dans toute aire de travail en amiante, doivent être protégés à l’aide de feuilles de polyéthylène : 1º Les appareils d’éclairage et les luminaires; 2º Les appareils d’éclairage de secours; 3º Les panneaux indicateurs de sortie; 4º Les haut-parleurs; 5º Les interrupteurs; 6º Les plaques pour prises murales ou de plafond; 7º Tout autre équipement fixé au plafond et aux murs présent dans l’aire de travail. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 44 sur 56 13.3.9 IMPORTANT : L’Entrepreneur est responsable de vérifier les conditions de chantier ainsi que la présence, la localisation et la quantité de matériaux contenant de l’amiante, avant de remettre sa soumission. 13.4 CONFIGURATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL 13.4.1 Enlever tout équipement, matériau, etc., nécessaires à l’exécution complète des travaux de désamiantage. 13.4.2 Protéger les meubles et les équipements devant rester en place à l’aide de feuilles de polyéthylène étanche. 13.4.3 Coordonner, avec le Propriétaire ou son représentant, l’emplacement du conteneur à déchets d’amiante. 13.4.4 Coordonner, avec le Propriétaire ou son représentant, tous les transferts de déchets, et ce, au moins 24 heures à l’avance, en prenant soin de ne pas déranger l’activité du bâtiment. 13.4.5 Nettoyer, puis protéger au moyen de feuilles de polyéthylène tous les joints des conduits électriques, des boîtes électriques et des équipements qui demeureront en fonction et qui se trouveront dans l’aire de travail en amiante. 13.4.6 Garder en permanence en place un système d’éclairage de secours qui soit fonctionnel. 13.4.7 Enlever et traiter comme déchets d’amiante tous les matériaux énumérés dans les conditions de chantier des présentes sections de devis, se trouvant dans les aires de travail en amiante. 1º Traiter comme déchets d’amiante tous les matériaux poreux ou qui n’ont pas été protégés avant le début des travaux de désamiantage. 13.4.8 Identifier tous les contenants à déchets d’amiante selon les exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction. 13.4.9 Effectuer les travaux de désamiantage conformément aux prescriptions de la partie «EXÉCUTION» des présentes sections de devis technique ou selon les lois en vigueur au Québec. 13.4.10 Fixer une affiche d’avertissement à chaque accès à toute aire de travail en amiante, conformément aux exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction. Ces affiches doivent porter les inscriptions suivantes : AMIANTE (50 mm) DANGER (40 mm) NE PAS RESPIRER LES POUSSIÈRES (15 mm) PORTER L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION OBLIGATOIRE (15 mm) ENTRÉE INTERDITE (15 mm) L’INHALATION DE LA POUSSIÈRE D’AMIANTE PEUT ÊTRE DOMMAGEABLE POUR LA SANTÉ (10 mm) 13.5 CALENDRIER DES TRAVAUX 13.5.1 Exécuter les travaux de désamiantage selon l’échéancier prévu. 13.5.2 L’Entrepreneur doit soumettre tout changement apporté à l’échéancier au Propriétaire ou à son représentant pour approbation. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 45 sur 56 13.6 SUPERVISION DES TRAVAILLEURS 13.6.1 Tous les membres du personnel de supervision doivent posséder un certificat reconnu prouvant qu’ils ont assisté à une formation sur le désamiantage (d’au minimum une (1) journée) approuvée par le Professionnel en amiante. 13.6.2 Le surintendant ou le contremaître d’équipe doit être sur le chantier durant toute la période où il existe un risque de dérangement de l’amiante. Si cette exigence n’est pas respectée, le travail sera immédiatement arrêté, sans frais additionnels pour le Propriétaire. 13.6.3 Remplacer des membres de l’équipe de supervision par des personnes approuvées dans les trois (3) jours suivant la réception d’une requête écrite du Propriétaire. Le Propriétaire se réserve le droit de demander le changement de membres du personnel sans explication. 13.6.4 L’Entrepreneur ne peut remplacer de membres de son équipe de supervision sans l’approbation du Propriétaire. 13.7 ASSURANCE QUALITÉ 13.7.1 L’enlèvement et la manutention des matériaux contenant de l’amiante ou contaminés par de l’amiante doivent être exécutés par des personnes expérimentées adoptant les méthodes, les procédures et les pratiques utilisées dans l’industrie du désamiantage. 13.7.2 L’Entrepreneur doit s’assurer que les travaux sont exécutés selon l’échéancier prévu, dans le respect de toutes les exigences des présentes sections de devis. 13.7.3 Le Professionnel en amiante est autorisé par le Propriétaire à arrêter le travail lorsqu’une fuite d’amiante est constatée ou lorsqu’elle pourrait se produire. Si un nombre additionnel de travailleurs ou davantage d’équipements sont requis pour rectifier des conditions insatisfaisantes, aucuns frais supplémentaires ne seront imputés au Propriétaire. Tous les coûts additionnels occasionnés seront facturés à l’Entrepreneur. 13.7.4 Tous les travaux de ces sections de devis, incluant les travaux électriques, mécaniques, de plomberie et de menuiserie, doivent être exécutés par des personnes licenciées, expérimentées et qualifiées. 13.7.5 Le Professionnel en amiante ne pourra être tenu responsable, ne dirigera ni n’aura la charge de s’assurer de la conformité des moyens, des méthodes ou des techniques de construction, des séquences, des procédures, des pratiques ou des programmes et précautions relativement à la sécurité requise pour les travaux dans le cadre des règlements en vigueur en matière de santé et de sécurité sur les chantiers de construction ou dans le cadre de toute autre réglementation sur les pratiques générales de la construction. Le Professionnel en amiante ne sera pas responsable et n’aura pas le contrôle des agissements ou des négligences de l’Entrepreneur, de ses soustraitants, agents, employés ou autres personnes exécutant ce travail. 13.8 DÉFINITIONS 13.8.1 Aire de travail en amiante : secteur où les travaux sont exécutés et pourraient déranger les matériaux contenant de l’amiante. 13.8.2 Aire occupée : secteur du bâtiment situé à l’extérieur de l’aire de travail en amiante. 13.8.3 Amiante : forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines, c’est-à-dire le chrysotile, et du groupe des amphiboles, c’est-à-dire l’actinolite, l’amosite, l’anthophyllite, la crocidolite, la trémolite, ou tout mélange contenant un ou plusieurs de ces minéraux. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 46 sur 56 13.8.4 Feuille de polyéthylène : matière plastique étanche ou indéchirable utilisée afin d’obtenir une membrane continue permettant de protéger les surfaces sousjacentes des dommages qui peuvent être causés par l’eau ou par l’application du bouche-pores et pour empêcher toute fuite de fibres d’amiante pouvant contaminer les aires occupées. 13.8.5 Fibre d’amiante respirable : fibre d’amiante dont le diamètre est inférieur à 3 µm et le rapport longueur-diamètre supérieur à 3:1. Seules les fibres d’une longueur supérieure à 5 µm sont prises en compte à des fins de mesure. 13.8.6 Filtre HEPA : filtre à haute efficacité capable de capter et de retenir 99,97 % de toutes les particules d’une dimension égale à 0,3 µm. 13.8.7 Matériau contenant de l’amiante : matériau dont la concentration en amiante est d’au moins 0,1 %. Matériau identifié dans les conditions de chantier ainsi que les surplus, les débris et la poussière statique. 13.8.8 Matériau friable : matériau qui peut être émietté, pulvérisé ou réduit en poudre manuellement lorsqu’il est sec ou qui est émietté, pulvérisé ou réduit en poudre. 13.8.9 Outil : équipement manuel ou équipement électrique muni d’un adaptateur servant à le connecter à un aspirateur HEPA ou à un équipement muni d’un système d’aspiration HEPA intégré et approuvé pour ce type de travaux. 13.8.10 Professionnel : expert-conseil, consultant, ingénieur, architecte et/ou son représentant pour la gestion générale des travaux. 13.8.11 Professionnel en amiante : expert-conseil, consultant, ingénieur des travaux de désamiantage (consultant au frais et à la charge du propriétaire) et l’échantillonnage de l’air durant les travaux en amiante. 13.8.12 Visiteur autorisé : le Propriétaire ou son chargée de projet, le Professionnel en amiante et les personnes représentant tout organisme de réglementation. 13.9 RÉGLEMENTATION 13.9.1 Se conformer aux exigences fédérales, provinciales et locales et, en cas de conflit entre ces exigences et les présentes spécifications, appliquer les plus strictes d’entre elles. Les procédures de travail doivent respecter les règlements en vigueur au moment de l’exécution. 13.9.2 Références : • CSA Z94.4-93 : Choix, entretien et utilisation des respirateurs; • CSA Z94.4-02 : Choix, entretien et utilisation des respirateurs; • Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4, en vigueur au Québec; • Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST). Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec; • Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST); • Loi sur le transport des marchandises dangereuses (1992, c. 34) et règlement d’application de la Loi; • Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST), S-2.1, r.13. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 47 sur 56 13.10 AVIS 13.10.1 Au moins dix (10) jours avant le début des travaux, informer par écrit les personnes et les organismes suivants : • • • • Le directeur régional de la Direction des services de santé, de Santé et Bien-être social Canada; Le bureau régional de Travail Canada; La CSST; Les autorités compétentes en matière d’élimination des déchets d’amiante. 13.10.2 Informer tous les corps de métiers de la présence de matériaux contenant de l’amiante friables tels qu’ils sont définis dans les « CONDITIONS DE CHANTIER ». 13.10.3 Soumettre au Professionnel en amiante un exemplaire de tous les avis transmis avant le début des travaux. 13.11 DOCUMENTS À SOUMETTRE 13.11.1 Soumettre avant le début des travaux : un calendrier des travaux pour chacune des phases du désamiantage comportant : • • 13.12 la durée des travaux; le nombre de travailleurs prévu quotidiennement. PROTECTION DES TRAVAILLEURS 13.12.1 Généralités : 1º Donner les instructions au personnel avant de lui permettre l’accès à toute aire de travail en amiante. Ces instructions doivent inclure une formation sur l’utilisation des appareils de protection respiratoire et porter également sur les vêtements, l’entrée et la sortie de l’aire de travail en amiante, les procédures de travail et les mesures de protection; 2º Il est strictement défendu aux travailleurs de manger, de boire, de fumer ou de mâcher de la gomme ou du tabac sur le chantier, excepté aux endroits clairement indiqués à l’extérieur de l’aire de travail en amiante; 3º Assurer une protection intégrale des travailleurs lorsqu’une possibilité de dérangement de l’amiante se présente. 13.12.2 Équipements de protection individuels : 1º Fournir aux travailleurs une combinaison protectrice. Une fois utilisée, la traiter comme déchet d’amiante; 2º Fournir aux travailleurs un casque de sécurité, des bottes de protection et tout autre équipement requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction; 3º Les travailleurs doivent porter, en plus des équipements requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction, des lunettes de protection et des gants pour effectuer les travaux; 4º Nettoyer les équipements de protection à l’aide d’un aspirateur HEPA avant de quitter toute aire de travail en amiante. 13.13 PROTECTION DES VISITEURS 13.13.1 L’entrepreneur doit fournir, sans frais, aux visiteurs autorisés à se rendre dans l’aire de travail en amiante, une combinaison protectrice. Une fois utilisée, la traiter comme déchet d’amiante. Leur fournir également un appareil de protection respiratoire approuvé et tout autre équipement de protection requis. 13.13.2 Informer les visiteurs autorisés sur l’utilisation de la combinaison protectrice et de l’appareil de D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 48 sur 56 protection respiratoire ainsi que sur les procédures d’entrée et de sortie de toute aire de travail en amiante. PARTIE 2 – PRODUITS ET INSTALLATIONS 13.14 ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIAUX 13.14.1 Les équipements et les matériaux apportés sur le chantier doivent être propres et en bon état. On ne doit pouvoir déceler aucune trace de débris, de poussières d’amiante ou de matériaux fibreux. Les équipements et les matériaux à usage unique (jetables) doivent être neufs. 13.14.2 Agent de mouillage : agent tensioactif, non mousseux, qui pénètre les surfaces d’amiante à mouiller. Le produit Foster 32.90 ou des équivalents approuvés sont acceptables. 13.14.3 Aspirateur HEPA : aspirateur muni d’un filtre HEPA et équipé de toutes les installations ainsi que de tous les outils et accessoires nécessaires. 13.14.4 Combinaison protectrice : vêtement à usage unique, fabriqué à base de polyoléfine – un matériau empêchant le passage des fibres –, couvrant tout le corps et possédant un capuchon pour protéger les cheveux. 13.14.5 Contenant à déchets d’amiante : contenant imperméable servant à l’élimination des débris de chantier. Les contenants doivent être étiquetés selon les exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction et constitués de l’un des deux choix suivants : 1º De deux (2) sacs en polyéthylène scellable de 0,15 mm (6 mil) d’épaisseur chacun, insérés l’un dans l’autre; OU 2º De un (1) sac de polyéthylène scellable de 0,15 mm (6 mil) d’épaisseur, placé à l’intérieur d’un contenant scellable de rigidité suffisante (baril métallique ou de fibres, par exemple) pour permettre une bonne résistance à la perforation lors du remplissage, du transport et de l’élimination des déchets. 13.14.6 Feuilles de polyéthylène étanche : le polyéthylène doit être d’une épaisseur minimale de 0,15 mm (6 mil) et d’une largeur standard (feuille) afin de réduire le nombre de joints. N’utiliser que des matériaux neufs. 13.14.7 Feuilles de polyéthylène indéchirable : le polyéthylène est fabriqué à partir d’un tissu de 0,13 mm (5 mil) d’épaisseur serré entre deux (2) couches de polylaminate d’une épaisseur minimale de 0,04 mm (1,5 mil) chacune, en feuilles d’une largeur permettant de réduire le nombre de joints sur le chantier. 13.14.8 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes, dont le débit doit être adapté aux travaux à effectuer. 13.15 SECTIONS CONNEXES 13.15.1 Se référer aux sections de devis appropriées pour l’exécution des travaux et selon les normes en vigueur. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 49 sur 56 13.16 TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE À RISQUE MODÉRÉ 13.16.1 De façon spécifique, les travaux consistent en : 1º l’enlèvement de l’isolant en pâte cimentaire contenant de l’amiante appliqué sur les sections irrégulières (coudes, tés, réduits, regards, raccords, tuyaux, murs, planchers, plafonds, etc.) par la technique du sac à gants. Toutes les interventions qui ne pourront pas être réalisées à l’aide de cette méthode en raison de la difficulté d’accès ou de l’impossibilité d’installer le sac à gants devront être effectuées par la méthode de l’enclos de travail. Voir aussi rapport de Dessau. Note : Aucune partie d’amiante ne sera maintenue en place sur un tuyau touché par les travaux. 13.16.2 De façon générale, les travaux peuvent comprendre : 1º des tâches pouvant produire une exposition importante aux poussières d’amiante; 2º la manipulation ou l’enlèvement de petites quantités de matériaux friables contenant de l’amiante dont le volume de débris n’excède pas 0,03 m³ (1 pi³). 13.16.3 Secteur des travaux : 1º Toilettes et locaux mécaniques apparaissant aux plans des ingénieurs et des architectes. 13.17 PROTECTION RESPIRATOIRE DES TRAVAILLEURS 13.17.1 Fournir un appareil de protection respiratoire approprié aux personnes devant pénétrer dans toute aire de travail en amiante. 13.17.2 Tous les appareils de protection respiratoire doivent être approuvés par l’IRSST, qui les énumère dans son Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec, ou par tout autre organisme homologué au Québec par la CSST. Les appareils acceptés sont les suivants : 1º Pour les travaux touchant des matériaux friables contenant du chrysotile : appareil de type à épuration d’air non motorisé à demi-masque muni de filtres P100. 13.17.3 Vérifier les filtres utilisés conformément aux normes du fabricant et les remplacer au besoin. 13.17.4 L’Entrepreneur doit identifier et marquer les filtres pour rotation et remplacement périodique. Une fois utilisés dans l’aire de travail en amiante, les filtres ne peuvent en être sortis sans être soit décontaminés, soit traités comme déchet d’amiante. 13.17.5 Toute personne dont la barbe ou la moustache peut affecter l’étanchéité de l’appareil de protection respiratoire sur le visage ne peut rentrer dans aucune aire de travail en amiante. 13.18 SAC À GANTS 13.18.1 Utiliser des sacs à gants préfabriqués conformes aux indications suivantes : 1º Sac en polychlorure de vinyle (PVC) d’une épaisseur minimale de 0,25 mm (10 mil); 2º Gants en polychlorure de vinyle (PVC) de 0,25 mm (10 mil) d’épaisseur avec orifices d’entrée élastiques intégrés; 3º Sac avec fermetures à glissière réversibles, à doubles tirettes, situées au sommet et approximativement au centre du sac; 4º Sangles permettant de sceller le sac, en divers endroits, autour de la tuyauterie; 5º Bandes de fermeture intérieures intégrées dans le cas de chantiers où les mêmes sacs doivent être utilisés à différents endroits. D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 50 sur 56 13.19 ENCLOS DE TRAVAIL 13.19.1 Isoler toute aire de travail en amiante à l’aide d’un enclos constitué de feuilles de polyéthylène, excepté lorsque le sac à gants est utilisé puisque celui-ci fait office d’enceinte. Les murs de l’enclos doivent être montés de la façon suivante : 1º Pour un petit enclos : fixer au sol et au plafond avec du ruban adhésif; OU 2º Pour un plus grand enclos : Ériger des murs formés de pièces de 50 mm x 100 mm (2 po x 4 po) en bois ou en métal montées verticalement tous les 410 mm (16 po), à lisse et sablières continues recouvertes de une (1) couche de polyéthylène du côté exposé à l’aire de travail en amiante; 3º Si la pièce ou le local au complet fait office d’enclos de travail, protéger tous les meubles et accessoires pouvant être exposés à l’aide de feuilles de polyéthylène. 13.19.2 Fixer une affiche à chaque accès à l’aire de travail en amiante, conformément aux exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction. 13.19.3 Lorsque la méthode du sac à gants est utilisée, délimiter l’aire de travail en amiante à l’aide de ruban à barricade et installer une affiche d’avertissement. 13.20 VESTIAIRE 13.20.1 Le vestiaire doit être situé dans un endroit distinct de l'aire de travail, être doté d'un niveau d'éclairement minimal de 250 lux et être maintenu à une température minimale de 20 °C. Il doit être pourvu d'eau potable, d'installations pour sécher les vêtements de travail et de casiers individuels pour ranger les vêtements. De plus, l'espace de rangement de chaque casier doit être 3 d'au moins 0,14 m et une distance libre d'au moins 600 mm doit être prévue devant chaque rangée de casiers. Le vestiaire permet aux travailleurs d'entreposer leurs effets personnels et de se décontaminer à la sortie de l'aire de travail en amiante. 13.21 SAC À GANTS 13.21.1 Préparatifs du chantier non contaminé : 1º Effectuer une inspection des dommages existants durant la période de soumissions et en début de travaux; 2º L’Entrepreneur est responsable de déplacer, avant le début des préparatifs, tous les équipements, outils et matériaux entreposés qui peuvent l’être sans déranger l’amiante; 3º Coordonner avec le Propriétaire la fermeture des systèmes de CVCA et d’électricité. Identifier adéquatement tous les systèmes qui ne peuvent être désactivés par le Propriétaire. Les protéger adéquatement; 4º Indiquer au Propriétaire tout emplacement des travaux utilisant cette technique; 5º Arrêter le système de CVCA alimentant toute aire de travail en amiante; 6º Sceller les grilles de retour et d’alimentation des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA) au moyen de feuilles de polyéthylène étanche; 7º Mettre les équipements de protection de la façon suivante : a) Enfiler la combinaison protectrice; b) Mettre l’appareil de protection respiratoire et vérifier son ajustement en effectuant les essais d’étanchéité en pression positive et en pression négative; D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 51 sur 56 c) Dans le cas de l’utilisation d’un demi-masque, enfiler les lunettes de protection; d) Mettre le capuchon de la combinaison par-dessus les courroies de l’appareil de protection respiratoire; e) S’assurer que les élastiques au bas des jambes de la combinaison se trouvent pardessus les chaussures de protection. Utiliser du ruban adhésif au besoin; f) Enfiler les gants en veillant à ce que les manches de la combinaison les couvrent. Utiliser du ruban adhésif au besoin; g) Mettre le casque de sécurité. 13.21.2 Désamiantage : 1º Procéder à un prénettoyage de toutes les surfaces comprises dans chaque aire de travail en amiante à l’aide d’un aspirateur HEPA ou d’un linge humide; 2º Fixer une affiche à chaque accès à toute aire de travail en amiante, conformément aux exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction; 3º Réparer temporairement, à l’aide de ruban adhésif ou de plastique, les endroits où l’isolation est exposée et où elle doit être enlevée afin d’éviter que les fibres d’amiante ne se dispersent à l’installation du sac à gants; 4º Placer les outils dans le fond du sac à gants, fermer la fermeture à glissière et installer le sac autour du tuyau en scellant les extrémités à l’aide des sangles ajustables; 5º Veiller à ce que les extrémités du sac à gants soient bien fixées au tuyau afin d’éviter toute fuite de fibres à ces endroits. Utiliser du ruban adhésif, au besoin, pour s’assurer de l’étanchéité du sac à gants; 6º Insérer la buse du vaporisateur dans l’orifice du sac à gants; 7º Enfiler les gants incorporés au sac; 8º Procéder à l’enlèvement de l’isolant mécanique uniquement aux endroits identifiés, en le mouillant régulièrement. Cesser l’utilisation du sac à gants lorsqu’il est rempli aux trois quarts; 9º Durant l’enlèvement de l’isolant, déposer les débris dans le fond du sac à gants. Éviter de les y laisser tomber; 10º Éviter de perforer le sac à gants avec les outils. Cependant, si le sac déchire, se coupe ou s’il ouvre durant les travaux : a) Arrêter tous les travaux; b) Réparer le sac à gants avant de continuer les travaux; c) Si des débris tombent en dehors du sac à gants, procéder aux travaux de désamiantage en utilisant la technique de l’enclos décrite dans la section « ENCLOS DE TRAVAIL » de la présente section de devis. 11º Après avoir enlevé les matériaux d’amiante et autres éléments contaminés, enlever les résidus présents sur la tuyauterie à l’aide d’une brosse; 12º Pour déplacer le sac vers une section voisine d’un même tuyau : a) Bien nettoyer la partie exposée du tuyau, les parois du sac à gants et les outils; b) Mouiller les débris déposés dans le fond du sac à gants afin de réduire la libération de fibres; c) Fermer la fermeture à glissière située au centre du sac à gants pour isoler les parties inférieure et supérieure du sac; d) Desserrer les courroies, déplacer le sac à gants sur le tuyau et resserrer les courroies; D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 52 sur 56 e) La fermeture à glissière du haut du sac à gants ne doit être ouverte que pour déplacer le sac d’un tuyau à l’autre ou pour contourner un obstacle (un té, par exemple). Lors de son déplacement, doubler le sac à gants à l’aide d’un contenant étanche pour éviter que le sac à gants ne soit abîmé. 13º Faire attention de ne pas surcharger le sac à gants de débris et d’eau; 14º Une fois l’enlèvement terminé, isoler la partie supérieure du sac à gants et procéder à son nettoyage. Nettoyer également la section de tuyau dénudée et les outils; 15º Pour retirer les outils : a) Déposer les outils dans un des gants du sac ou dans la poche prévue à cet effet; b) Retourner le gant à l’envers ou fermer la fermeture à glissière interne de la poche; c) Le tordre pour créer un petit sac; d) Sceller ce petit sac en utilisant du ruban adhésif, puis couper ou ouvrir la fermeture à glissière externe de la poche; e) Déposer le petit sac dans un seau d’eau et nettoyer les outils; f) Jeter la manche coupée comme déchet d’amiante. 16º Retirer le sac à gants de la façon suivante : a) Retirer la buse du vaporisateur et sceller l’orifice à l’aide de ruban adhésif; b) Recouvrir le sac à gants d’un contenant étanche; c) Desserrer les courroies du sac à gants et ouvrir la fermeture à glissière du haut; d) Replier le sac à gants et le déposer dans le contenant étanche; e) Sceller le contenant étanche. 17º Appliquer un produit de scellement sur la partie dénudée de la tuyauterie de même que sur les parties d’isolant encore en place. 13.21.3 Récupération des débris : 1º Enlever de façon régulière, pendant le quart de travail et à la fin de celui-ci, tous les débris de matériaux contenant de l’amiante ou contaminés par de l’amiante; 2º Placer tous les débris dans des contenants à déchets d’amiante; 3º Placer tous les débris contenus dans des sacs à déchets et susceptibles de les perforer dans des contenants rigides, comme des barils (plastique, métal ou carton); 4º Identifier tous les contenants à déchets d’amiante selon les exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction; 5º Les conteneurs à déchets d’amiante doivent : a) être ramassés et déposés à des périodes pré-approuvées sans interrompre l’activité des bâtiments environnants; b) être déposés aux endroits désignés par le Propriétaire; c) demeurer couverts et fermés tant qu’ils sont entreposés à proximité du bâtiment. Ces endroits doivent être maintenus propres en tout temps. 6º Après chaque chargement de déchets, nettoyer les routes empruntées ainsi que les secteurs de chargement; 7º Décharger les déchets dans un site d’enfouissement acceptant les déchets d’amiante, puis remettre le bordereau de transmission du site en question au Propriétaire ou à son représentant; D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 53 sur 56 a) Pour chaque chargement de déchets quittant le site des travaux, remplir et remettre au Propriétaire ou à son représentant un document de transport et/ou d’élimination des déchets contenant l’information décrite dans la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. 13.21.4 Fin des travaux : 1º Par mesure de précaution, nettoyer les surfaces adjacentes à toute aire de travail en amiante à l’aide d’un linge humide ou d’un aspirateur HEPA; 2º Nettoyer ses vêtements et ses équipements de protection, incluant l’appareil de protection respiratoire, à l’aide d’un aspirateur HEPA; 3º Enlever et jeter sa combinaison protectrice comme déchet d’amiante; 4º Laver les vêtements réutilisables avant de les porter à nouveau; 5º Laver les parties du corps qui ont été exposées aux poussières d’amiante; 6º Laver l’appareil de protection respiratoire et le casque dans de l’eau claire et savonneuse. Les rincer à l’eau claire et les sécher complètement. Les ranger dans un endroit propre. Jeter les filtres comme déchets d’amiante. 13.22 ENCLOS DE TRAVAIL 13.22.1 Préparatifs du chantier non contaminé : 1º Effectuer une inspection des dommages existants avant le début des travaux et remettre un rapport de ces dommages au Professionnel en amiante; 2º L’Entrepreneur est responsable de déplacer, avant le début des préparatifs, tous les équipements, outils et matériaux entreposés qui peuvent l’être sans déranger l’amiante; 3º Coordonner avec le Propriétaire la fermeture des systèmes de CVCA et d’électricité. Identifier adéquatement tous les systèmes qui ne peuvent être désactivés par le Propriétaire. Les protéger adéquatement; 4º Coordonner avec le Propriétaire l’emplacement de tout enclos de travail. Procéder à sa construction, comme il est spécifié dans la section « ENCLOS DE TRAVAIL » de la présente section de devis; 5º Protéger à l’aide de feuilles de polyéthylène et de panneaux de contreplaqué, si c’est nécessaire, les murs, plafonds, panneaux électriques, fenêtres, etc., qui ne sont pas à enlever pour la période des travaux de désamiantage; 6º Arrêter le système de CVCA alimentant chaque aire de travail en amiante; 7º Sceller les grilles de retour et d’alimentation des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA) au moyen de feuilles de polyéthylène étanche; 8º Mettre les équipements de protection de la façon suivante : a) Enfiler la combinaison protectrice; b) Mettre l’appareil de protection respiratoire et vérifier son ajustement en effectuant les essais d’étanchéité en pression positive et en pression négative; c) Dans le cas de l’utilisation d’un demi-masque, enfiler les lunettes de protection; d) Mettre le capuchon de la combinaison par-dessus les courroies de l’appareil de protection respiratoire; e) S’assurer que les élastiques au bas des jambes de la combinaison se trouvent pardessus les chaussures de protection. Utiliser du ruban adhésif au besoin; f) Enfiler les gants en veillant à ce que les manches de la combinaison les couvrent. Utiliser du ruban adhésif au besoin; D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 54 sur 56 g) Mettre le casque de sécurité. 9º Procéder à un prénettoyage de toutes les surfaces comprises dans chaque aire de travail en amiante à l’aide d’un aspirateur HEPA ou d’un linge humide; 10º Protéger tous les équipements, tout le mobilier ou autre (exemples : calorifères, boiseries) se trouvant dans toute aire de travail en amiante à l’aide de feuilles de polyéthylène étanche; 11º Fixer une affiche à chaque accès à toute aire de travail en amiante, conformément aux exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction (voir article 1.4.10 dans la section de devis « GÉNÉRALITÉS »). 13.22.2 Désamiantage : 1º Les travailleurs doivent porter en tout temps la protection respiratoire appropriée durant les travaux; 2º Procéder aux travaux à l’aide des outils adéquats; 3º Procéder avec minutie aux travaux, aux emplacements nécessaires. Mouiller les matériaux à l’aide d’un pulvérisateur avant de procéder aux travaux. Exécuter les travaux en évitant autant que possible de libérer de la poussière; 4º Ramasser l’eau présente sur les planchers de façon continue. Ne pas la laisser s’accumuler; 5º Placer avec soin les matériaux contenant de l’amiante dans des contenants à déchets d’amiante. Ne pas les lancer ni les laisser tomber; 6º Enlever, au besoin, toute obstruction comme un conduit de ventilation ou un équipement, afin d’accéder aux matériaux contenant de l’amiante à enlever. Nettoyer ces éléments, puis les réinstaller à la fin des travaux; 7º Maintenir toutes les fibres libérées dans un état mouillé, puis les mettre dans des contenants à déchets d’amiante afin de les éliminer; 8º Au fur et à mesure que les travaux progressent, sortir les déchets d’amiante vers le conteneur, puis acheminer ce dernier vers un site à déchets approprié; 9º Lorsque le désamiantage s’achève : a) Mouiller toutes les surfaces non poreuses, puis les nettoyer à l’aide d’une brosse à poils durs, d’un aspirateur, d’une éponge mouillée, etc., afin d’enlever tout résidu visible et tout matériau fibreux; b) Nettoyer la surface des feuilles de polyéthylène ainsi que toutes les autres surfaces situées dans toute aire de travail en amiante, notamment celle des équipements, des planchers et des murs, des conduits d’air et de tous autres articles semblables n’ayant pas été recouverts de polyéthylène, jusqu’à atteindre un niveau acceptable de propreté; c) Laver l’équipement utilisé dans toute aire de travail en amiante pour enlever toute contamination ou le mettre dans deux (2) sacs (double ensachage) avant de le transporter hors de l’aire de travail; d) Traiter l’eau de lavage comme déchet d’amiante; e) Le niveau de propreté doit être acceptable pour le Professionnel en amiante. 13.22.3 Récupération des débris : 1º Enlever de façon régulière, pendant le quart de travail et à la fin de celuici, tous les débris de matériaux contenant de l’amiante ou contaminés par de l’amiante; 2º Utiliser un aspirateur HEPA ou mouiller les débris avant de les enlever; 3º Placer tous les débris dans des contenants à déchets d’amiante; 4º Placer tous les débris contenus dans des sacs à déchets et susceptibles de les perforer dans D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 55 sur 56 des contenants rigides, comme des barils (plastique, métal ou carton); 5º Identifier tous les contenants à déchets d’amiante selon les exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction; 6º Les conteneurs à déchets d’amiante doivent : a) être ramassés et déposés à des périodes préapprouvées sans interrompre l’activité des bâtiments environnants; b) être déposés aux endroits désignés par le Propriétaire; c) demeurer couverts et fermés tant qu’ils sont entreposés à proximité du bâtiment. Ces endroits doivent être maintenus propres en tout temps. 7º Après chaque chargement de déchets, nettoyer les routes empruntées ainsi que les secteurs de chargement; 8º Décharger les déchets dans un site d’enfouissement acceptant les déchets d’amiante, puis remettre le bordereau de transmission du site en question au Propriétaire ou à son représentant; a) Pour chaque chargement de déchets quittant le site des travaux, remplir et remettre au Propriétaire ou à son représentant un document de transport et/ou d’élimination des déchets contenant l’information décrite dans la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. 13.22.4 Fin des travaux : 1º Nettoyer, à l’aide d’un aspirateur HEPA, toutes les feuilles de polyéthylène ayant servi à construire tout enclos, à protéger les équipements et les meubles laissés en place, et à couvrir toute aire de travail en amiante; 2º Si les feuilles de polyéthylène sont à jeter, les mouiller et les plier de façon à enfermer toute la poussière déposée, puis les placer dans des contenants à déchets d’amiante; 3º Par mesure de précaution, nettoyer les surfaces adjacentes à toute aire de travail en amiante au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur HEPA; 4º Démanteler tout enclos de travail; 5º Nettoyer tous ses équipements de protection individuels, notamment l’appareil de protection respiratoire, la combinaison, le casque, les bottes, les lunettes et les gants, à l’aide d’un aspirateur HEPA; 6º Enlever sa combinaison protectrice et la jeter comme déchet d’amiante; 7º Laver les vêtements réutilisables avant de les porter à nouveau; 8º Laver les parties du corps qui ont été exposées aux poussières d’amiante; 9º Laver l’appareil de protection respiratoire et le casque dans de l’eau claire et savonneuse. Les rincer à l’eau claire et les sécher complètement. Les ranger dans un endroit propre. Jeter les filtres comme déchets d’amiante. 13.23 RÉTABLISSEMENT DES SYSTÈMES ET DES ÉQUIPEMENTS 13.23.1 À l’achèvement des travaux, réparer tous les dommages qui n’ont pas été identifiés au moment du relevé précédant les travaux de désamiantage. FIN DE LA DIVISON 13 FIN DU DEVIS TECHNIQUE D:\DONNÉES\Archit2015\A152583 - Ecole St-Louis-de-France St-Jacques\Devis\Devis technique 19 mai 2015.doc Page 56 sur 56 ANNEXE A Dessau inc. 1080, côte du Beaver Hall, bureau 300 Montréal (Québec) Canada H2Z 1S8 Téléphone : 514.281.1010 Télécopieur : 514.798.8790 Courriel : [email protected] Site Internet : www.dessau.com Le 7 décembre 2009 Monsieur Michel Morin Coordonnateur énergie et entretien Services des Ressources matérielles Commission scolaire des Samares 4671, rue Principale, C.P. 100 St-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 Objet : Inspection des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante École primaire St-Louis-de-France, située au 4, rue du Collège, Saint-Jacques-deMontcalm, Québec, bâtiment nº 094 N/Réf. : 045-P024310-0100-094-GA-0100-00 Monsieur, À la suite de notre inspection à l’école primaire St-Louis-de-France de la CSDS et à l’obtention des résultats analytiques, les matériaux suivants s’avèrent contenir de l’amiante : Matériaux contenant de l’amiante : Sous-sol • • • • Tous les plafonds couverts d’un ciment beige; Tous les coudes isolés d'une pâte fibreuse; Toutes les sections rectilignes isolées d'un carton ondulé, papier amiante ; Tous les raccords isolés d'une pâte fibreuse. Rez-de-chaussée • • • • Tous les panneaux rigides en amiante-ciment; Tous les résidus d’enduit de finition cimentaire retrouvés dans l’entre-plafond; Tous les joints d'étanchéité retrouvés sur la tuyauterie qui sont isolés d'une pâte fibreuse; Toutes les sections rectilignes isolées d'un carton ondulé, papier amiante. 1er Étage • Tous les murs couverts d’un plâtre et ciment. Monsieur Michel Morin -2- Le 7 décembre 2009 Il a aussi été constaté que certains matériaux étaient endommagés et ceux-ci font l’objet d’une recommandation d’intervention de type PGA 3. Les interventions de type PGA 3 proposées sont décrites dans le rapport d’inventaire complet. Comme les travaux impliquant de l’amiante sont à risque et à déclaration obligatoire auprès de la CSST, il serait souhaitable d’impliquer Dessau dans la préparation et la conception des travaux. Vous trouverez ci-joint le rapport d’inventaire complet, le tableau synthèse, les plans d’échantillonnage et d’intervention et le certificat d’analyse. En espérant que le tout soit conforme à vos attentes, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. Joey Therrien, B. Sc. Chargé de projets Gestion environnementale JT/JFL/lc p. j. Le rapport complet (1) Le tableau synthèse (1) Les plans d’échantillonnage et d’interventions (5) Le certificat d’analyse (1) Jean-François Laberge, M. Sc. Chargé de projets Gestion environnementale Commission scolaire des Samares Inventaire des matériaux d'amiante École : École Primaire St-Louis-De-France Numéro : 94 Adresse : Superficie : Construction initiale : Inspection par : Révision par : Date inspection : Locaux 4, rue du Collège Saint-Jacques-de-Montcalm 3 630 m² 1961 Joey Therrien et Hamdi Zaghdane Jean-François Laberge 2009-10-08 Éléments Composante N° éch. N° photo Condition du matériau Friabilité Accessibilité 250 Aucun dommage Moyennement endommagé Moyennement endommagé Moyennement endommagé Peu ou non friable Peu ou non friable Peu ou non friable Peu ou non friable nulle, très faible fréquente, indirecte fréquente, indirecte fréquente, indirecte Moyennement endommagé Légèrement endommagé Aucun dommage Friabilité élevée Modérément friable Peu ou non friable fréquente, indirecte fréquente, indirecte nulle, très faible Moyennement endommagé Légèrement endommagé Peu ou non friable Peu ou non friable facile, directe fréquente, indirecte 294 295 Légèrement endommagé Moyennement endommagé Aucun dommage Aucun dommage Aucun dommage Légèrement endommagé Légèrement endommagé Friabilité élevée Peu ou non friable Peu ou non friable Peu ou non friable Peu ou non friable Peu ou non friable Peu ou non friable fréquente, indirecte facile, directe nulle, très faible nulle, très faible nulle, très faible facile, directe facile, directe Non détecté 311 Moyennement endommagé Peu ou non friable facile, directe Non détecté >0,1-<1 % Chrysotile 312 Aucun dommage Légèrement endommagé Peu ou non friable Peu ou non friable nulle, très faible fréquente, indirecte Item Matériaux inspectés Type d’amiante Surface Surface Surface Surface Plâtre et ciment Plâtre et ciment Plâtre et ciment Plâtre et ciment Prim.St-Louis-de-France-Partie Bas-RDC-Mur-#1 Prim.St-Louis-de-France-Partie Bas-RDC-Corr.4-Mur-#2 Prim.St-Louis-de-France-Partie Bas-RDC-Corr.4-Mur-#3 Prim.St-Louis-de-France-Partie Bas-RDC-L.27-Mur-#4 Join d'étanchéité Tuyauterie droite Surface Pâte Aircell Plâtre et ciment Prim.St-Louis-de-France-Partie Bas-RDC-L.27-Isolant Tuyauterie-#5 Prim.St-Louis-de-France-Partie Bas-RDC-L.27-Sect.Rect.-#6 Prim.St-Louis-de-France-Partie Bas-RDC-Sortie 30-PF-#7 40-45 % Chrysotile 70-75 % Chrysotile Non détecté Plafond Mur Surface Surface Ciment-amiante Plâtre et ciment Prim.St-Louis-de-France-Partie Bas-RDC-Ext.Sortie 30-Panneau-#8 Prim.St-Louis-de-France-Partie Bas-RDC-L.31-Mur-#9 55-60 % Chrysotile Non détecté 273 274 277 279 Plafond Mur Plafond Plafond Mur Mur Mur Autre Surface Surface Surface Surface Surface Surface Enduit de finition cimentaire Plâtre et ciment Plâtre et ciment Plâtre et ciment Plâtre et ciment Plâtre et ciment Plâtre et ciment Prim.St-Louis-de-France-Partie Bas-RDC-L.18 Musique-PF-#10 Prim.St-Louis-de-France-Partie Bas-RDC-L.30-Mur-#11 Prim.St-Louis-de-France-Partie Bas-RDC-L.19-PF-#12 Prim.St-Louis-de-France-Partie Haut-RDC-L.37 (Toil.)-PF-#13 Prim.St-Louis-de-France-Partie Haut-RDC-L.39-Mur-#14 N/E N/E 10-15 % Chrysotile Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté N/A N/A 284 285 288 Mur Surface Crépi de ciment Prim.St-Louis-de-France-SS-L.5-Mur-#15 Mur Plafond Surface Surface Crépi de ciment Ciment Prim.St-Louis-de-France-SS-L.5-Mur-#16 Prim.St-Louis-de-France-SS-L.5-PF-#18 Remarques Recommandation PGA RDC L. 34 Corr. C-4 L.27 Sortie Ext. Sortie L. 31 L. 18 L. 19 L. 37 L. 39 L. 40 Mur Mur Mur Mur Tuyauterie Tuyauterie Plafond Joint d'étanchéité Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté 254 255 257 261 263 266 271 272 289 292 293 Plafond suspendu Plafond suspendu Plafond suspendu Recouvrir l'isolant avec un canevas protecteur Recouvrir l'isolant avec un canevas protecteur 3 3 Considérer l'enlèvement des panneaux cimentamiante car endommagés 3 Plafond suspendu Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé 2 Plafond suspendu Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé 2 Plafond suspendu, À considérer comme contenant de l'amiante, voir éch.# 18 Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé 2 Plafond suspendu, À considérer comme contenant de l'amiante, voir éch.# 18 Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé 2 À considérer comme contenant de l'amiante, voir éch.# 28 Enlever l'isolant avec la technique sacs à gants 3 Plafond suspendu Plafond suspendu Sous-Sol L. 5 Plafond Plafond L. 8 L. 4 L. 10 Rangement Cuisine Bas Escalier 2 Escalier 2 Surface Surface Ciment Plâtre et ciment 314 Prim.St-Louis-de-France-SS-L.5-PF-#20 N/E Non analysé N/A 316 296 Légèrement endommagé Moyennement endommagé Peu ou non friable Peu ou non friable fréquente, indirecte fréquente, indirecte Mur Surface Plâtre et ciment Prim.St-Louis-de-France-SS-L.8-Mur-#17 Aucun dommage Peu ou non friable nulle, très faible Surface Plâtre et ciment Prim.St-Louis-de-France-SS-L.8-PF-#21 Non détecté Non détecté 313 Plafond 317 Aucun dommage Peu ou non friable nulle, très faible Plafond Surface Ciment Prim.St-Louis-de-France-SS-L.4-PF-#19 Non analysé 315 Légèrement endommagé Peu ou non friable fréquente, indirecte Tuyauterie Tuyauterie droite Aircell N/E Mur Plafond Mur Plafond Mur Surface Surface Surface Surface Surface Plâtre et ciment Plâtre et ciment Crépi de ciment Plâtre et ciment Plâtre et ciment N/Réf. : Rapport complet École Primaire St-Louis-De-France.xls Prim.St-Louis-de-France-SS-Cuisine-Mur-#22 Prim.St-Louis-de-France-SS-Cuisine-PF-#23 Prim.St-Louis-de-France-SS-Bas Esc.2-Mur-#24 Prim.St-Louis-de-France-SS-Esc.2-PF-#25 Prim.St-Louis-de-France-SS-Esc.2-Mur-#26 N/A 306 307 Moyennement endommagé Modérément friable facile, directe Non détecté Non détecté Non détecté 318 Non détecté Non détecté 321 322 Aucun dommage Aucun dommage Aucun dommage Aucun dommage Aucun dommage Peu ou non friable Peu ou non friable Peu ou non friable Peu ou non friable Peu ou non friable nulle, très faible nulle, très faible nulle, très faible nulle, très faible nulle, très faible 319 320 DESSAU INC. Décembre 2009 Page 1 de 1 Suivi Commission scolaire des Samares Inventaire des matériaux d'amiante École : École Primaire St-Louis-De-France Matériaux contenant de l'amiante Numéro : # 94 Niveau Matériau mur Matériau Plafond Matériau tuyauterie Tous les joints d'étanchéité retrouvés sur la tuyauterie qui sont isolés d'une pâte fibreuse (1 éch.) Toutes les sections rectilignes isolées d'un carton ondulé, Tous les panneaux rigides (amiante-ciment) (1 éch.) papier-amiante (1 éch.) Ciment (3 éch.) Tous les coudes isolés d'une pâte fibreuse (1 éch.) Toutes les sections rectilignes isolées d'un carton ondulé, papier-amiante (1 éch.) Matériau mécanique Résidus d'enduit de finition cimentaire (1 éch.) RDC SS Tous les raccords isolés d'une pâte fibreuse (1 éch.) Plâtre et ciment (7 éch.) 1e Étage Total d'échantillons 39 N/Réf. : Rapport complet École Primaire St-Louis-De-France.xls DESSAU INC. Décembre 2009 Projet Titre Serv. maître Projet Titre Serv. maître Projet Titre Serv. maître Projet Titre Serv. maître Projet Titre Serv. maître
© Copyright 2024