10/3/2015 כללי הבהרות תשובות לשאלות
10/3/2015 הבהרות ומענה על שאלות מכרז " – 13/2015לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה" הבהרות כללי .1יובהר ויודגש ,כי המסמך הנדון הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,יש לחתום על גביו ולצרפו כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. .2הגשת ההצעות תדחה עד ליום ג' 24.3.2015בשעה 12:00ותוקף הערבות הבנקאית הינו עד לתאריך 17.6.2015במדויק .שאר תנאי המכרז יוותרו על כנם. .3ביום א' 15.3.2015יתקיים כנס מציעים פתוח לכלל המעוניינים מהשעה 13:00-15:00 במשרדי החברה – רח' ביאליק ,3קומה ,8חיפה .אין חובת השתתפות. .4מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז הינו יום א' ה22.3.2015- .5מצורפים למסמך זה כל נספחי המכרז המעודכנים. תשובות לשאלות .6שאלה :ממסמכי המכרז עולה כי הבחירה בזוכים תהיה על בסיס קריטריון מחיר בלבד . במכרז מסוג זה יש חשיבות גדולה מאוד לאיכות ההצעה והצוות שייבחר .מדוע אין קריטריונים של איכות במכרז? תשובה :תנאי הסף שנקבעו להגשת ההצעות מהווים קריטריון מספיק לאיכות המציע , ההצעה והצוות שיבצע את העבודה. .7שאלה :האם הצוות צריך להציע חלופות מיקום או שהמיקום העקרוני ייקבע ע"י יפה נוף והצוות יבחן חלופות מיקום רק ברמת המיקרו? האם בכל ישוב יוגדרו על ידי המזמין אזורים מסוימים לצורך איתור שטחים מתאימים או שיש לקחת בחשבון בהצעת המחיר איתור שטחים רלוונטיים מתוך שטחם המוניציפאלי הכולל של הישובים בהתאם למפורט? תשובה :חב' יפה נוף תצביע על מיקום ראשוני וכוללני בלבד .במידה והצוות לא יאתר שטח מתאים במיקום זה יהיה עליו להציע חלופות מיקום באזור לפי התייעצות ואישור של חברת יפה נוף. .8שאלה :תוצרי העבודה לא מוגדרים מספיק. תשובה :תוצרי העבודה יכללו דו"ח מסכם בו מפורטים הפרקי הבאים: ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : תרגום הפרוגרמה שתתקבל מחברת יפה נוף לשטח הדרוש איתור שטח מתאים בהתאם למיקום ראשוני שהוצע ע"י חברת יפה נוף ולחילופין שטח אחר באזור בדיקה היתכנות סטטוטורית )כולל מפת קומפילציה( בדיקה נכסית /קניינית בדיקה תנועתית /פיסית ,עם דגש על גישה לשטח וסקירה תנועתית של סביבת האתר תכנון ראשוני /עקרוני ]קנ"מ [1:2500/1250למימוש הפרוגרמה ,על רקע מיפוי/מדידה וקדסטר. אומדן תקציבי לפיתוח סיכום והמלצות על צעדים ליישום. יש לצרף לדו"ח את כל המסמכים הרלוונטיים כולל תוכניות סטטוטוריות ,נסחי טאבו, תוכניות תנועה ,וכל מסמך רלוונטי אחר. .9שאלה :האם נדרש להכין קומפילציה של תכניות) תכנית מתאר ארצית ,תכנית מתאר מחוזית ,תכנית מקומית ותכנית מפורטת ,תכניות מאושרות ,מופקדות ותכניות בהליכי אישור ( עבור כל אתר פוטנציאלי וסביבתו ?אם התשובה חיובית ,האם הקומפילציה תהיה על רקע של מדידה עדכנית הכוללת טופוגרפיה ,גושים וחלקות או שאפשר להכין קומפילציה מתוך מאגר המפות שאפשר להוריד באינטרנט? תשובה :כן ,נדרשת קומפילציה סטטוטורית ,אך לרמה של בדיקת היתכנות בלבד וללא צורך במיפוי וקליטת רקע גושים וחלקות עדכני. .10שאלה :האם ניתן לבחון גם קרקע פרטית ואם כן האם יש לבצע תיאום כלשהו עם הבעלים? תשובה :כן .נדרש להשיג כל מידע ראשוני לגבי סיכונים וחסמים ,בתאום מראש עם נציג חברת יפה נוף. .11שאלה :האם בפרוגראמות יהיה גם שילוב של בנייה מסחרית כלשהי? תשובה :לא .יזם הפרויקט הינו משרד התחבורה ,ומשכך הפרוגרמה תכלול אך ורק אלמנטים תחבורתיים. .12שאלה :האם יפה נוף תבצע מיפוי ומדידות? תשובה :לא .כמצויין בנספח ח' "חוזה ונספחיו" – סעיף 7הוצאות ועלויות" ,הקבלן ישא, באחריותו ועל חשבונו ,בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בביצוע העבודות ,המפורטות במסמכי המכרז בלי יוצא מן הכלל ".ובכלל זאת מדידה לצורכי תכנון ראשוני ונסחי טאבו. .13שאלה :במידה והמהנדסים הם עובדים של המציע חוזה התקשרות הוא מיותר. ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : תשובה :נכון .מובהר כי ככל שהמציע קשור בהסכם עם מי מאנשי הצוות המפורטים בסעיף 5.2ס"ק 3,4,5שאינם עובדי משרד המציע ,עליו להציג הסכם מותנה ,שייכנס לתוקף מיד עם חתימת הסכם בין המציע לחב' יפה נוף. .14שאלה :האם במקומות בהם מופיעה המילה תקורה ) למשל סעיף (8.3.6הכוונה למילה תמורה? תשובה :נכון ,והיא כוללת את כל ההוצאות הנלוות ]ראה/י נספח ח' "חוזה ונספחיו" – סעיף .[7 .15שאלה :האם מתכנן תנועה וכבישים ,יכולים להיות אותו מהנדס שמתמחה בשניהם ושעונה על כל הקריטריונים? תשובה :לא. .16שאלה :אחרי מילוי מחיר לשני סוגי תחנות ,האם יש חובה למלא את המחיר הכולל Pעל ידינו? תשובה :כן ,בהתאם לתמהיל הכמויות בכל קבוצה )ראה טבלה במסמכי המכרז( ,כאשר יש להפריד בהצעת המחיר בכל קבוצה כמפורט בטבלת הצעת המחיר בסעיף .8.2 .17שאלה :האם העבודה כוללת ליווי תב"ע? ואם כן ,האם הליווי הוא רק בנושא תחבורה? האם הליווי כולל הכנת תב"ע על ידינו? תשובה :לא כולל ליווי תב"ע. .18שאלה :האם יש לחתום על החוזה או רק לאחר קבלת העבודה. תשובה :יש לחתום על החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז .19שאלה :איפה נספח ג'? תשובה :כפי שמצויין בעמ' ,1נספח ג הינו טבלת "הצעת מחיר" בסעיף .8.2יש למלא כל תא בטבלה לפי ההוראות. .20שאלה :האם מהנדס התחבורה/אזרחי יכול להיות יועץ חיצוני? תשובה :כן ,ככל שההצעה עומדת בשאר התנאים. .21שאלה :האם במסגרת הבדיקה הסטטוטורית נדרש גם סקר בעלויות ,או שהנ"ל יבוצע במסגרת נפרדת ? תשובה :כן ,נדרש סקר בעלויות. .22שאלה :האם הצעת המחיר יכלול גם ניתוח תנועתי עבור אתר/תחנה/מרכז/ממשק לתכנון? כלומר ,האם יש לכלול ניתוח תנועתי בהתייחס לסביבת האתר לתכנון? ניתוח רמות שירות בצמתים קרובים או אזור השפעה וכד'? אם כן ,האם יש צורך בביצוע ספירות תנועה או האם הן קיימות ומעודכנות לצמתים באזור ההשפעה? ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : תשובה :כן ,הצעת המחיר תכלול בדיקה תנועתית /פיסית בדגש על המתחם עצמו והגישה אליו ,וסקירה תחבורתית כללית של סביבת האתר ,ללא ניתוח תנועתי של צמתים קרובים ו/או ביצוע ספירות תנועה. .23שאלה :האם בוצעו בעבר איתור ותכנון ראשוני למתח"מים ע"י יפה נוף והאם ניתן לעיין בתוצרי הבדיקה? תשובה :בוצעו בעבר בדיקות היתכנות למרכזי תחבורה במסגרת פרויקטי תחבורה ציבורית ולא כפרויקטים נפרדים ,ולכן לא הופקו דוחות כוללניים כפי שנדרש במכרז זה. .24שאלה :האם הצעת מחיר לאתר צריך לכלול תהליך אישור של התכנון? אם כן מול אילו גופים? תשובה :לא ,אין צורך באישור התכנון כמשמעו מול גופים חיצוניים מלבד חברת יפה נוף. עם זאת ,יהיה צורך לבצע פרה-רולינג מול גופים נבחרים ,עפ"י הנחיית יפה נוף. .25שאלה :האם קיימות הנחיות מפורטות לכל אתר )תחנה ,מתח"מ ,מסוף( מבחינת פרוגרמה )כמות קווי תח"צ ,כמות אוטובוסים בשעת שיא ,סוגי שימושים כגון חניה תפעולית ,מוסכים ,וכד'(? תשובה :הפרוגרמה תסופק על ידי חברת יפה נוף וכוללת את כל מרכיבי המתקנים התחבורתיים והנלווים ,לרבות מספר תחנות קליטה והורדה לאוטובוסים ,מספר חניות תפעולית ,מנהליתית ,ולילה ,מספר מקומות לחנה וסע לרכב פרטי ,הבא וסע ,קח וסע, מספר חניות לאופניים ואופנועים ,מספר חניות למוניות מיוחדות ,שירותים ציבוריים. בנוסף ,ככל שידרש גם מבנה בקרה ,אולם נוסעים. .26שאלה :האם בהתייחסות נכסית/קניינית הכוונה להוצאת נסח טאבו מרשם המקרקעין, נסח טאבו מאתר האינטרנט של הרשם ,או אמצעי אחר ? תשובה :אין צורך בנסח טאבו חתום ומספיק נסח המופק מהאינטרנט או דרך אמצעי אחר. .27שאלה :מהו המספר המינימאלי של מתח"מים ומסופי אוטובוס שיינתנו לכל זוכה? תשובה :בהתאם לסעיף 8.3ס"ק " 4המציע יוכל לזכות בקבוצה אחת או שתיים לכל היותר ".עפ"י הטבלה "מסופים לתכנון – עמ' ."3כל קבוצה כוללת בין 4ל 6-מרכזי תחבורה לתכנון. .28שאלה :האם האזור המוצע למתח"ם או מסוף אוטובוסים מחויב שיהיה ביעוד המתאים בתוכנית מתאר מאושרת או שניתן להציע מיקומים שדורשים הכנת תב"ע חדשה ? תשובה :יש להיצמד ככל האפשר לתוכניות מתאר מאושרות ,עם זאת לא מן הנמנע להמליץ על מיקום הדורש שינוי ייעוד. ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : .29שאלה :מלבד הנתונים הפרוגרמתיים שיתקבלו על ידי המזמין ,האם יש לכלול בדו"ח המוגש התייחסות לתוכניות מתאר מאושרות ו/או בתהליכים סטטוטוריים כגון :תמ"א ,42 תמ"א ,23תת"ל 56וכיוצ"ב. תשובה :יש להציג כל מידע רלוונטי לרבות תמ"א ,42תמ"א ,23תת"ל 56וכיוצ"ב. .30שאלה :לצורך תמחור ההצעה ,נבקש לדעת האם מעבר ל 3-היועצים הנדרשים בתנאי הסף ,ידרשו יועצים/מומחים נוספים לצורך ביצוע העבודות כדוגמת אדריכלות נוף ,בדיקות קרקע ,מדידות ,יועץ הידרולוגיה ,יועץ ניקוז ,שמאי ,סביבה ,ו/או כל יועץ אחר. תשובה :לפי תנאי המכרז אין דרישה להכללת יועצים נוספים מלבד אלה שהוזכרו בסעיף .5.2יש להגיש קורות חיים של כל אחד מחברי הצוות. .31שאלה :האם לשם הוכחת עמידה בתנאי סף זה יהיה זה מספיק להציג רשימה של העובדים הבכירים בלבד) מעל ל?(3- תשובה :כן .32שאלה :רשימת פרויקטים באחריות העובדים מקצועיים השכירים הנדרשת במסגרת סעיף (1) 5.2לעיל משקפת ,מטבע הדברים גם את פעילות המשרד .מכאן שדרישה זו נראית לנו מיותרת. תשובה :אין שינוי בתנאי הסף ,לרבות סעיף .(1) 5.2 .33שאלה :משרדנו טיפל במהלך השנים בעשרות מיזמים שכללו תכנון סטטוטורי ושנעשו באחריות עובדים שכירים בכירים שלנו .האם צירוף רשימה של עבודות נבחרות בתחום זה תיחשב לעמידה בתנאי הסף ללא צירוף הסכם עם יועץ סטטוטורי חיצוני) שבנסיבות אלה נראה לנו מיותר ,(.כנ"ל לגבי הנדסת תנועה ,כנ"ל לגבי הנדסת דרכים. תשובה :לא ,יש לעמוד בתנאי הסף. .34שאלה :נדרשת הגשת הצעה במקור +עותק אחד נוסף ,אולם בסיפא של הפסקה הראשונה נדרש אישור עו"ד על כל העתק .למה הכוונה כל העתק ?הרי מבוקש רק העתק יחיד נוסף? תשובה :צריך אישור עו"ד על הצעה במקור ועותק אחד נוסף .35שאלה :בסעיף ,(2) 10.1נאמר כי לאחר בדיקה של תנאי הסף ייבדקו פרטי ניסיונו + כישוריו +איכותו +יכולותיו של המצע ,אולם בשום מקום לא נאמר הדבר יהווה או ישמש כקריטריון להערכת המציע לעניין יתרונו על מציעים אחרים ו/או שתיעשה התייחסות לרכיבים אלה בבדיקת ההצעות .אם כך ,לאיזו מטרה תיעשה בדיקה זו? תשובה (2) 10.1 :הינו חלק מתנאי הסף. ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : .36שאלה :סעיף 23נספח א' -מהותו של סעיף זה היא תיאור המציע ,כולל מידע רלבנטי לשם הצגתו בפני וועדת המכרזים .אולם ,בהמשך של סעיף זה נאמר כי הוא לא ייבחן לצורך קביעה של עמידה בדרישות המכרז .אם כך לאיזו מטרה הוא נועד ? תשובה :הסעיף נועד למען הסר ספק ולצורך ווידוא הבנת המכרז ע"י המציע. .37שאלה :נדרש אישור עו"ד כי מטרות התאגיד אינן סותרות את השתתפות המציע במכרז . הניסוח של דרישה זו הינו כוללני ביותר ,מטרתו אינה ברורה וחסר גם נוסח לפיו נדרש אישור זה .נראה כי סעיף זה מתאים יותר לנושא של מתן שירותי כוח אדם שהשתרבב במקומות שונים למסמכי המכרז ואינו שייך לעניין. תשובה :הנספחים המעודכנים שצורפו למסמך זה תואמים מכרז זה. .38שאלה :אישור רו"ח לעניין עמידה בתנאי סף לפי -נספח ו' תשובה :בוטל .39שאלה :לשם מה נדרשות המלצות אם לא ניתן כל ניקוד על איכות ההצעה ,פרט לעמידה בתנאי הסף כמפורט בסעיף? 7.2 תשובה :הסעיף נועד לצורך בדיקות פרטניות ותיקוף הפרטים בהצעה. .40שאלה :אנו מבקשים לקבל את נוסח מסמכי המכרז גם בפורמט DOC / DOCXולא רק ב – PDF-וזאת כדי לאפשר מילוי במחשב של כל הפרטים הנדרשים. תשובה :חברת יפה נוף מפרסמת את כל מכרזיה בפורמט PDFבלבד. .41שאלה :באשר לדרישתכם בתנאי הסף לזה שהמשרד המציע יהיה גם עם נסיון בתחום התכנון וגם נסיון בתחום ייעוץ סטאטוטורי .אני סבור )מהיכרות אישית עם חלק מהמשרדים/אנשים שפניתם אליהם כולל אנוכי( כי אין בנמצא משרדים העוסקים בשני התחומים יחדיו .אשמח לקבל הבהרה ,כעולה משיחתינו ,איך ניתן מבחינה פורמלית לגשת למכרז בשיתוף עם משרד אחר -תחת איזה גוף? תשובה :תנאי המכרז כמובא בסעיף 5.2מאפשרים למשרד העוסק בתחום התכנון של תחבורה/תנועה/כבישים בשלוש השנים ) (3האחרונות לפחות ,להתקשר בהסכם מותנה )שייכנס לתוקף מיד עם חתימת הסכם בין המציע לחב' יפה נוף( בין המציע לבין אנשי מקצוע אחרים כיועץ סטאטוטורי ו/או מהנדס תנועה ו/או מהנדס כבישים )פיסי( שהם לא עובדי אותו משרד. .42שאלה :נא הבהירו באם ניתן להסתפק במכתב כוונות להתקשרות לאחר זכייה .נא הבהירו מה נדרש לגבי מהנדסים אשר הנם עובדי המציע. תשובה :לא ניתן להסתפק במכתב כוונות ויש לפעול לפי הוראות המכרז. ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : .43שאלה :האם חיבור לתשתיות חיצוניות למתחם )צמתים ,כבישי גישה( כלולים בתכולת המכרז. תשובה :כן. .44שאלה :האם ניתן לקבל הערכה לשטח כללי בש"ח תחנת מסוף אוטובוסים/מרכז תחבורתי משולב. תשובה :לא .45שאלה :סע' 5.2למכרז – תנאי סף – האם ניתן להרחיב ההצעה ולצרף לצוות התכנון המוצע שמאי מקרקעין .האם יהיה בכך יתרון מבחינת המציע. תשובה :לא .אין כל שינוי בתנאי הסף של המכרז. .46שאלה :סעיף 11.5מו"מ במסגרת הליך תחרותי נוסף -להבהרה. תשובה :חברת יפה נוף שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן מול המציעים להשוואת ההצעה למציע הנמוך ביותר העומד בתנאי המכרז. .47שאלה :מה הם שלבי העבודה להגשת התוצרים ולשלבי התשלום .האם יגובשו עם המזמין והזוכה באופן פרטני? האם המזמין יכנס ועדת ליווי/ועדת עבודה לאישור כל שלב בעבודה? תשובה :עם חתימת החוזה תערך מול הזוכים תוכנית עבודה מפורטת ,ובכלל זאת לו"ז מפורט ,ועל בסיסה יוגדרו שלבי התשלום. סוף שאלות ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : רשימת נספחים מעודכנת א .טופס הבנת תנאי ההליך ב .טופס הגשת הצעה למכרז ג .טופס הצעת המחיר – סעיף 8.2למכרז ד .נוסח ערבות מכרז ה .מבוטל ו .מבוטל ז .תצהיר בעניין שמירת זכויות עובדים ח .חוזה ונספחיו ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : נספח א' טופס הבנת תנאי ההליך לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה לכבוד יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ א.ג.נ, בהמשך למכרז לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה ,שמספרו , 13/2015 כפי שתוקן והובהר על ידי ועדת המכרזים ,מתכבד הח"מ להגיש את הצעתו למכרז. התחייבויות והצהרות .1 אנו ,החתומים מטה ,בשם )שם התאגיד( _______________________ )מספר זהות התאגיד( ______________ ,קיבלנו לידינו את מסמכי המכרז )להלן גם" :ההזמנה" ו"מסמכי ההזמנה"( ,קראנו והבנו אותם ,ואנו מגישים בזאת את הצעתנו למכרז. .2 אנו מאוגדים ומוכרים על פי חוקי מדינת ישראל מיום.____________ : .3 אנו ,וכל בעל עניין בנו ,אינם תושבים או מאוגדים במדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. .4 למיטב ידיעתנו ,לא ננקטו נגדנו הליכי פירוק או פשיטת רגל ,לא הוצא נגדנו צו כינוס נכסים ,לא מונה לנו כונס נכסים זמני או קבוע או כל הליך בעל אופי דומה ,ולא יזמנו הליכים מסוג זה. .5 אנו מקבלים על עצמנו את תנאיהם של מסמכי ההזמנה ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם ,ובפרט את הסמכויות המוקנות בהם לועדת המכרזים ,אנו מבינים את האמור בהם והשלכותיהם ואנו מגישים את הצעתנו למכרז על פיהם. .6 אנו מסכימים לכל האמור במסמכי ההזמנה ולא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי-הבנה ,אי- בהירות ,חוסר התאמה ו/או אי ידיעה ואנו מוותרים מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור ,מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל .ככל שיש לנו טענות כאמור ,אנו מתחייבים ומצהירים כי העלינו אותן בטרם מועד הגשת ההצעה ,והיה ולא טענו אותן -יש לראותנו כמי שוויתרו עליהן .כן אנו מצהירים ומתחייבים ,כי אין לנו כל טענה בקשר עם שיטת בחינת ההצעות או הדרישות בהן עלינו לעמוד ,כפי שהם מפורטים במסמכי ההזמנה ,וכי אלה מובנים ומוסכמים עלינו. .7 בדקנו היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותינו על פי מסמכי ההזמנה ,במלואם ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,בנוגע להעמדת כח האדם והאמצעים הנדרשים על-פי תנאי המכרז .אנו מצהירים בזאת כי בידינו כל הדרוש לביצוע התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז במלואן ובמועדן או שיש באפשרותנו ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : להשיגו מבעוד מועד ,לרבות ההיתרים והרשיונות ,המומחיות ,היכולת הפיננסית ,הידע ,המיומנות ,הניסיון, כח .8 האדם ,הציוד ויתר האמצעים הדרושים לביצוע התחייבויותינו על פי המכרז ,והכל כפי שעולה ממסמכי ההזמנה. .9 ידוע לנו כי כל ההוצאות בקשר לבדיקת ההצעה שהגשנו על פי ההזמנה ,לרבות הכנת הצעתנו על-פיה על כל הקשור בכך והנובע מכך וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעתנו ,תחולנה עלינו בלבד במלואן וכי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג בגין כך. .10 ידוע לנו ואנו מסכימים כי הגשת ההצעה מחייבת אותנו לכל דבר ועניין .אנו מצהירים כי הצעתנו עומדת בכל הדרישות והתנאים הנדרשים ממציעי ההצעות על פי תנאי ההזמנה ואנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות העולות ממסמכי ההזמנה ,המפורשות והמשתמעות. .11 אנו מוותרים מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק ,הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה שלנו במכרז מכל סיבה שהיא ו/או כתוצאה מניסוח מסמכי ההזמנה ו/או מכל שימוש בסמכות על ידכם. .12 הצעתנו ,על כל המשתמע ממנה ,הינה בתוקף בהתאם לנדרש במסמכי ההזמנה ,ואתם תהיו רשאים להאריך את תוקף ההצעה ,מעת לעת כאמור במסמכי ההזמנה בהודעה שתיתנו לנו ,ואנו נותנים בזאת את הסכמתנו מראש להארכה כאמור .על פי הוראתכם כאמור ,אנו נאריך את תוקפה של ערבות המכרז שהגשנו ,כאמור במסמכי ההזמנה. ידוע לנו כי אינכם מחויבים לקבל הצעה כלשהי ,וכי הבחירה בהצעה)ות( הזוכה)ות( כאמור במסמכי ההזמנה נתונים לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט ,והכל בהתאם לאמור במסמכי ההזמנה ובכפוף להוראות כל דין. .14 בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-אנו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן: .13 .14.1לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של הוועדה או של נושא משרה ו/או עובד יפה נוף ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר ,בקשר למכרז. .14.2לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה ו/או עובד יפה נוף ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור למכרז ו/או הנובע ממנו. .14.3לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה ו/או עובד יפה נוף ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות המכרז בצורה מלאכותית או בכל דרך אחרת שאינה כדין. .14.4הננו מאשרים כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אנו ו/או מי מטעמנו פעלנו בניגוד לאמור לעיל ,תהיה לוועדה הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפנו במכרז ,ו/או לא לקבל או לפסול את הצעתנו במכרז ו/או זכייתנו במכרז ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה. .14.5הננו מאשרים ,כי הבאנו תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו וכל מי מטעמנו המעורבים בכל דרך שהיא במכרז. .15 ידוע לנו שכל המסמכים שנמסרו לידינו לצורך הכנת ההצעה ,הם רכושה של יפה נוף ועלינו להחזירם ליפה נוף, בין אם הגשנו ובין אם לא הגשנו את הצעה ,לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות. .16 ידוע לנו כי זכותכם להכניס תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות ביטולם וקביעתם מחדש, לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר סמכויות ועדת המכרזים ,והכל כמפורט במסמכי ההזמנה. ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : .17 כל החתומים מטה ,וכן כל גוף הקשור עם כל אחד מהחתומים מטה ,משתתפים בהצעה למכרז זו בלבד .הצעתנו מוגשת ללא קשר או תיאום עם מציעים אחרים .למען הסר ספק ,האמור לעיל אינו מוסיף על או גורע מן האמור בסעיף 12.2למסמכי ההזמנה. .18 ההצעה למכרז אינה מוגשת לטובת ,או בשם ,כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו. .19 הגשת ההצעה למכרז והתחייבות המציע אושרו כדין על ידי הגופים המוסמכים. .20 למיטב ידיעתנו ,ולאחר בדיקה נאותה שערכנו ,כל הנתונים ,המצגים וההצהרות הכלולים בהצעה למכרז הם נכונים ,מלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה למכרז ,ולא הושמט מההצעה למכרז כל פרט אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתה של ועדת המכרזים .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אנו מצהירים ומתחייבים כי הדו"חות הכספיים שלנו המצורפים להצעתנו הינם הדו"חות הכספיים הסופיים לתקופה הרלבנטית. .21 אנו מסכימים כי אין בהגשת הצעתנו זו כדי לחייב את יפה נוף ו/או ועדת המכרזים להכריז עלינו כמציע מתאים ,או כזוכה ,וכי לועדת המכרזים הסמכות לבטל הליך זה ו/או לדחות את כל ההצעות המוגשות במסגרתו וזאת מבלי שנהיה זכאים לכל תשלום או פיצוי ,והכול בכפוף להוראות ההזמנה ומבלי לגרוע מכלליות האמור בה. .22 אנו נמסור כל מידע נוסף שיידרש על ידי ועדת המכרזים במסגרת הליך המכרז ,לרבות מידע כספי ,על מנת לבחון את עמידתנו בתנאי המכרז. .23 למונחים הכלולים בכתב התחייבות זה ואשר לא הוגדרו בו במפורש תהיה המשמעות הנודעת להם במסמכי ההזמנה. .24 תיאור תמציתי של המציע וכל מידע רלוונטי אחר :המציע יתאר להלן בקצרה את עצמו וכל מידע אחר שהמציע סבור כי הוא רלבנטי ,במטרה להציג בפני ועדת המכרזים את עיקרי הצעתו .התיאור נועד לשמש למען הנוחות וההתמצאות בלבד ,ובכל מקרה של סתירה או השמטה – יחייבו הנתונים שימסור המציע במסגרת יתר טפסי ההצעה להלן .תוכן התיאור שימולא בסעיף זה לא ייבחן לצורך הקביעה האם עמד המציע בדרישות המכרז ,אם לאו. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : .25 הצהרה: אנו ______________ ,נושא ת.ז ______________ ______________ ,נושא ת.ז ______________ ו _____________ -נושא ת.ז ______________ )שמות החתומים על ההצעה בשם המציע ומספרי תעודות זהותם ,לפי העניין( ,לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת והאמת בלבד וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,מצהירים בזה לאמור: .1 אנו מסכימים להגשת ההצעה למכרז. .2 ההצעה מוגשת בשם )שם התאגיד( ___________________ ________________ )להלן" :המציע"(. .3 ההצעה הוגשה בחתימתנו ובאופן אשר למיטב ידיעתנו ולפי עצה משפטית שקיבלנו מחייב את המציע בכל הנוגע להצעה למכרז זה. .4 קראנו את ההצהרות וההתחייבויות כאמור בסעיפים 1עד 22לטופס זה כאמור לעיל והבנו את תוכנן. אנו מצהירים כי הן נכונות וניתנו על מנת לחייב את המציע. .5 האמור בהצעה ,לרבות כל מצג והצהרה על מצב עובדתי האמורים בה ,נכון בכל חלקיה הנוגעים למציע. מקום בו אין לנו ידיעה אישית לגבי המידע המובא בהצעה ,המדובר הוא במידע נכון למיטב ידיעתנו ואמונתנו ,בהתאם לדברים שנמסרו לנו מכוח זיקתנו ותפקידנו במציע. )מספר זהות התאגיד( ח.פ. ולראיה באנו על החתום: שם מורשה החתימה חתימה מספר זהות תאריך אישור עו"ד חתימה וחותמת המציע תאריך חתימת וחותמת עו"ד תאריך הריני מצהיר ומאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו למטרות ההליך . הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור ,חתמו בפני על טופס זה. ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : נספח ב' טופס הגשת הצעה למכרז מכרז לאיתור ותכנון ראשוני של מכרזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה א. מידע כללי שם המציע וח.פ:. נציג מוסמך לצורך המכרז: כתובת: מס' טלפון: מס' פקס': דוא"ל: ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : ב. צרופות לטופס (1 מסמכי התאגדות א. מצורף לטופס זה תדפיס רשם החברות או רשם האגודות השיתופיות. ב. מצורף לטופס זה אישור עו"ד התאגיד כי מטרות התאגיד אינן סותרות את ההשתתפות במכרז. ג. מצורף לטופס זה אישור עו"ד או רו"ח התאגיד )המציע( לגבי מטרות התאגיד ,זכויות החתימה ומורשי החתימה בתאגיד. (2 ניסיון מקצועי א. מצורף לטופס זה פרופיל חברה של המציע. ב. מצורף לטופס זה תיאור ניסיון רלבנטי של המציע למתן השירותים הנדרשים במכרז ג. המלצות. (3 עסקאות עם גופים ציבוריים מצורף לטופס זה אישור מאת פקיד שומה או רואה חשבון בדבר ניהול ספרי חשבונות על פי הנוסח שבתוספת לתקנות עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( )אישורים( ,התשמ"ח – ,1987 כאמור להלן: א. ".1 אני הח"מ" ________ ,פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו– / *1976רואה חשבון /יועץ מס /מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי- ________________ שם _________________________ מס' זהות /מס' רשום חבר בני אדם א. מנהל/פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו–.1975 ב. נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. .2 אישור זה אינו מהווה אסמכתא לענין קבילות פנקסי החשבונות ,אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט ,ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות ,מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם. ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : .3 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _______. ________ ________ ____________ _________ שם תואר מס' רשיון חתימה תאריך…………………………". מצורף לטופס זה תצהיר על פי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ,1976בנוסח המצורף כנספח ז' למסמכי המכרז. ב. (4 א. קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז מצורפת לטופס זה קבלה בעותק מקורי/נאמן למקור )מחק המיותר( בגין רכישת מסמכי המכרז. (5 טבלה אשר מפרטת אופן חישוב התקורה המבוקשת. (6 אישור המציע וכל חבר במציע בדבר נכונות כאמור לעיל: חתימה וחותמת המציע תאריך חתימת וחותמת עו"ד תאריך הריני מצהיר ומאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור ,חתמו בפני על טופס זה. ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : נספח ד' נוסח ערבות מכרז מכרז לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה תאריך___________: לכבוד יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ ביאליק 3קומה 8 חיפה 33112 א.נ,. הנדון :ערבות מס'____________ לבקשת _______________________________ אנו ערבים בזה כלפי חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ לסילוק כל סכום עד לסך 15,000ש"ח )במילים :חמש עשרה אלף שקלים חדשים( שתדרשו מאת ______________ בקשר עם השתתפות במכרז מס' . 13/2015 אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר לשלם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך 15ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם זאת. מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט. ערבות זאת תישאר בתוקפה עד ליום . 17.6.2015 בכבוד רב, * נוסח ערבות שונה העומד בכל עקרונות הערבות שלעיל יהיה מקובל. ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : נספח ז' תצהיר בעניין שמירת זכויות עובדים תצהיר אני הח"מ ,___________ ,ת.ז ,__________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אומר את האמת ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: .1 אני מכהן כ_____________ אצל ___________________ )"המציע"( ,ומוסמך לחתום על תצהיר זה בשמו של המציע. .2 אני עושה תצהירי זה בתמיכה להצעת המציע במכרז יפה נוף 13/2015לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה. .3 אני מצהיר ומאשר כי )יש לסמן אחד מן הסעיפים ,ולמחוק את הסעיפים המיותרים(: ][ המציע ו/או כל בעל זיקה למציע – כמשמע המונח בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום ,31.10.02לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א 1991-או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987- ][ המציע ו/או כל בעל זיקה למציע – כמשמע המונח בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו, 1976- הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום ,31.10.02לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א 1991-חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-אך במועד הגשת הצעתו של המציע למכרז חלפה למעלה משנה ממועד ההרשעה האחרונה. ][ המציע ו/או כל בעל זיקה למציע – כמשמע המונח בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו, 1976- הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום ,31.10.02לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א 1991-או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז,1987- ובמועד הגשת הצעתו של המציע למכרז לא חלפה שנה ממועד ההרשעה האחרונה .פירוט ההרשעות בהן הורשעו המציע ו/או בעל הזיקה במציע ,הינו כדלקמן: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _____________________________________________________________ .4 זה שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי – אמת. _________________ אישור אני הח"מ ,___________ ,עו"ד ,מאשר כי _____________ ,ת.ז ,_____________ .שהינו מוסמך לחתום בשם המציע וחתימתו מחייבת את המציע לכל דבר ועניין ,חתם בפני ע"ג תצהיר זה ,לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת ,וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יאמר את האמת. תאריך____________ : ______________ ,עו"ד ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : נספח ח' חוזה ונספחיו שנחתם בחיפה ביום _________ בין: יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ מרח' ביאליק ,3חיפה להלן" :המזמינה" לבין: ______________________________ ______________________________ להלן" :הקבלן" הואיל: והמזמינה הוסמכה על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפעול לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין לצורך שיפור מערך התחבורה הציבורית במטרופולין; והואיל והקבלן זכה ,לבדו או ביחד עם זוכה נוסף ,במכרז מס' ) 13 / 2015להלן" :המכרז"( למתן שירותי איתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה ,שפרסמה המזמינה; והואיל: ובחתימתו ע"ג מסמכי המכרז והסכם זה ,מציג הקבלן ומתחייב כי ביכולתו לבצע את העבודות במיומנות ובמקצועיות בהתאם ובכפוף למלוא תנאי המכרז; והואיל: ובכפוף למצגי הקבלן והתחייבויותיו כמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן ובמסמכי המכרז ,מסכימה המזמינה להתקשר עם הקבלן בהסכם לביצוע העבודות; על כן הוסכם בין הצדדים ,הוצהר והותנה כדלקמן: ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : .1 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו .הסכם זה ,על נספחיו וצרופותיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס' 13 / 2015למתן שירותי איתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה. .2 כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחיות הקורא ולהקלה על ההתמצאות בלבד ,ואין לייחס להן כל משמעות אחרת. .3 מקום בו הסכם זה מנוסח בלשון זכר ,הכוונה היא גם ללשון נקבה ,ולהיפך; מקום בו הסכם זה מנוסח בלשון יחיד ,הכוונה היא גם ללשון רבים ,ולהיפך – הכל לפי הקשר הדברים והדבקם. .4 מהות ההסכם 4.1 בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה ומסמכי המכרז ,הקבלן ייתן שירותי איתור שטחים ,בהתאם לפרוגראמות התפעוליות שיוכנו ע"י חב' יפה נוף ,בדיקת היתכנות סטטוטורית ,נכסית/קניינית, תנועתית ופיזית ,כולל הכנת אומדנים ראשוניים לעבודות הצפויות וכן תכנון פיזי תנועתי ראשוני. 4.2 המזמינה מוסרת בזאת לקבלן את ביצוען של העבודות ,על פי המחירים הקבועים להלן בהסכם זה וכפי שננקבו על ידי הקבלן בהצעתו למכרז ובכפוף לתנאי הסכם זה ולתנאים אשר נקבעו במסמכי המכרז. 4.3 הקבלן מצהיר ומאשר כי בדק את כל ההיבטים של הסכם זה על נספחיו ,לרבות בדיקה פיזית בשטח של האתרים הרלבנטיים לביצוע העבודות ,כי התייעץ עם יועצים מטעמו ,וכי לאחר שבחן את מלוא ההיבטים הכרוכים בהתקשרותו עם המזמינה על פי הסכם זה ,הוא מעוניין לבצע את העבודות על פי הסכם זה. 4.4 הקבלן מצהיר כי ללא כל הסתמכות על כל מצג שהוצג בפניו עובר לחתימתו על הסכם זה ,ערך באופן עצמאי כל בדיקה נחוצה להתקשרותו עם יפה נוף על פי הסכם זה ,ובכלל זאת ערך בדיקה מקיפה וכוללת של הכדאיות הכלכלית של ביצוע העבודות על פי הסכם זה ,חתם על הסכם זה לאחר שתוצאות הבדיקות כאמור היו לשביעות רצונו ,ולא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר עם כך. 4.5 הקבלן יבצע את העבודות בתמורה ובתנאים המפורטים בהסכם זה ועל פי כל דין. 4.6 הקבלן יבצע את העבודות בהתאם ובכפוף להוראות כל דין ,לרבות כל הוראת חוק ו/או תקנה ו/או נוהל ו/או חוק עזר ,אם וככל שיחולו ,בהתאם ובכפוף למסמכי המכרז ,להוראות המפרט ,להוראות המזמינה ו/או מי מטעמה ,כפי שיינתנו מפעם לפעם ,וכן בכפוף לנהלי עבודה מפורטים כפי שיועברו על ידי המזמינה מפעם לפעם .הקבלן יוודא על אחריותו ועל חשבונו כי בידו כל ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרשיונות מכל מין וסוג שהוא הנחוצים לביצוע העבודות בשלמותן ,בכל עת במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה. 4.7 החל ממועד חתימת ההסכם ,יעמיד הקבלן את אנשי המקצוע הרלוונטיים ובעלי ההכשרה כנדרש למילוי מלא ומדויק של התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,לרבות הסכם זה והמפרט. .5 תפקידי הקבלן ,העדר יחסי עובד מעביד 5.1 להסרת ספק מובהר בזאת כי עם מתן צו התחלת עבודה יהא הקבלן בלבד אחראי ומחויב כלפי יפה נוף ואו מי מטעמה ,לביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז .בכלל זאת ,יהיה הקבלן מחויב לשלמותם ולבטחונם של עובדיו ,צדדים שלישיים כלשהם וכלפי כולי עלמא .על יפה נוף לא תחול כל חבות בהקשר לביצוע העבודות ,למעט התשלום המגיע לקבלן .מובהר כי זכותה של יפה נוף לפקח על קיום התחייבויות הקבלן על פי ההסכם ,לא תטיל עליה כל אחריות ולא תפחית במאומה מהאחריות המוטלת על הקבלן. 5.2 הקבלן יקפיד הקפדה יתרה על זכויותיהם של עובדיו ,על קיום מלוא חוקי העבודה ,ועל תשלום מלוא שכרם של עובדיו לרבות תנאים סוציאליים נלווים על פי כל דין .הפרת האמור בסעיף זה ,תהווה הפרה יסודית של ההסכם כולו .הקבלן יחתים כל עובד המוגן על פי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011-על כל אישור אשר ידרש ע"י המזמינה וימסור אישורים חתומים אלה למזמינה .הקבלן ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : ישפה את המזמינה בגין כל סכום אשר תיאלץ לשלם למי מעובדי הקבלן אשר חוק זה חל עליהם .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות דיני העבודה. 5.3 מוסכם כי לא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד בין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו לבין יפה נוף .הקבלן לבדו יהיה אחראי לתשלום כל הזכויות המגיעות לעובדיו ו/או לכל מי מטעמו אשר יועסקו בביצוע העבודות. 5.4 מבלי לגרוע מהאמור בדבר העדר יחסי עובד ומעביד בין הקבלן לבין יפה נוף ,מוסכם בזה במפורש כי יפה נוף תהיה רשאית להורות לקבלן להוסיף ו/או לגרוע כח אדם מקצועי או אחר ,באופן כללי או לצורך עבודה מסוימת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של יפה נוף ,והקבלן מתחייב למלא אחר דרישת יפה נוף ללא עוררין ועל חשבונו. 5.5 בנוסף לאמור לעיל ,יהיה הקבלן חייב לפעול להעברתו מתפקידו של כל עובד ו/או מנהל ו/או מי מטעמו לפי דרישתה של יפה נוף ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובלבד שתינתן לקבלן האפשרות להעלות טענותיו בעניין זה בפני יפה נוף ,אשר תבחן אותן ,אך אינה מתחייבת לקבלן ו/או לאשרן. .6 הצהרות הקבלן הספק מצהיר בזאת באופן מפורש ובלתי חוזר כדלקמן: 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 הקבלן מחזיק בכל רשיון ו/או היתר נדרש על פי כל דין לביצוע העבודות על פי הוראות המכרז .הקבלן מתחייב לחדש /להאריך את תוקפו של הרשיון ו/או ההיתר הנדרש כאמור, בסמוך לפני פקיעתו ,ולהמציא למזמינה העתק שלו באופן מיידי. הוא בעל המומחיות ,האמצעים ,הידע ,הניסיון והכישורים הנדרשים לקיום מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ,במלואן ,במועדן ולשביעות רצונה של המזמינה. הוא בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לבצע את העבודות נשוא הסכם זה בשלמותן ובמועדן ,לשביעות רצונה של המזמינה. הקבלן ערך באחריותו ועל חשבונו את כל הבדיקות הנדרשות ,נועץ ביועצים מטעמו ושקל את כל השיקולים הרלוונטיים להתקשרותו עם המזמינה בהסכם זה. לא ניתן בעניינו צו פירוק )לרבות פירוק מרצון ולרבות בקשה למתן צו פירוק( ו/או צו הקפאת הליכים ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו פשיטת רגל ,ולא מונה בעניינו מפרק זמני ו/או קבוע ו/או נאמן ו/או כונס נכסים ו/או מנהל מיוחד. אין כל מניעה על פי כל דין להתקשרותו עם המזמינה בהסכם זה. ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : .7 הוצאות ועלויות 7.1 הקבלן יישא ,באחריותו ועל חשבונו ,בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בביצוע העבודות ,המפורטות במסמכי המכרז בלי יוצא מן הכלל. 7.2 בכלל זאת ,מבלי למצות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ישא הקבלן באחריותו ועל חשבונו בהוצאות הבאות: .1עלויות העסקת עובדיו. .2עלויות הציוד ,החומרים והאמצעים הנדרשים לביצוע העבודות ,לרבות כל עלות נלווית ,לרבות מיסים ומכסים. .3כל תקורה ועלות תפעולית בגין ובקשר עם ביצוע העבודות. .4כל אגרה ו/או מס ו/או היטל בגין ובקשר עם ביצוע העבודות. 7.3 ידוע לקבלן ומוסכם עליו במפורש ,כי התמורה כמשמעה בסעיף 10להלן ,מהווה תמורה סופית ומוחלטת בגין ביצוע העבודות על פי הסכם זה ו/או המפרט ו/או יתר מסמכי המכרז ,וכי לא תשולם לקבלן כל תוספת מכל מין וסוג שהוא בגין ובקשר עם ביצוע העבודות כאמור. .8 אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח 8.1 הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו למזמינה ו/או למשרד התחבורה ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לעבודות ו/או לשירותים ו/או עקב כך שהעבודות ו/או השירותים בשלמותם או בחלקם לא יבוצעו בהתאם להתחייבויות הקבלן על-פי ההסכם. 8.2 הקבלן לבדו יהיה אחראי כלפי המזמינה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש העלולים להיגרם למזמינה ו/או למשרד התחבורה ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הקבלן ו/או לעובדים המסופקים על ידי הקבלן במסגרת חוזה זה ו/או לקבלני משנה מטעם הקבלן ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם ,בקשר לשירותים ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו. 8.3 הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים ,האובדן ,החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על פי כל דין ,ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים דלעיל. 8.4 הקבלן יהיה לבדו אחראי כלפי המזמין ו/או משרד התחבורה לאבדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם. 8.5 הקבלן פוטר בזאת את המזמין ואת משרד התחבורה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפותם ו/או לפצותם ו/או את הפועלים מטעמם תוך 7ימים על כל סכום שיחוייב מי מהם לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד .המזמין יודיע לקבלן על כל תביעה שתוגש נגדו כנ"ל ויאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו. 8.6 הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמינה ו/או משרד התחבורה ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם במידה ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים הקטנים דלעיל. 8.7 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב הקבלן לבוא ,על חשבונו ,בנעלי המזמינה ו/או משרד התחבורה ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או כל הבא מטעמם ,במידה שכולם ו/או אחד מהם ייתבעו בגין נזק כלשהו כאמור בחוזה זה ו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור והכל לפי קביעת המזמינה ועל פי שיקול דעתה המוחלט. 8.8 הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב ,את המזמינה ו/או את משרד התחבורה ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : לנזקים אשר הקבלן אחראי להם ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה. 8.9 כמו כן ,מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את המזמינה ו/או את משרד התחבורה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש ,אם ומיד כאשר תוגש ,על ידי כל אדם ,בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם ,שלוחיהם ושולחיהם ,בגין כל תאונה ,חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/או קבוע בכל דין ,לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמינה במלואן . 8.10כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לשלמו לפי הוראות פרק זה ,והמזמינה ו/או משרד התחבורה חויבו כדין לשלמו ,יהיו המזמינה ו/או משרד התחבורה רשאים ,מבלי לגרוע מיתר זכויותיהם על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת המזמינה ו/או מאת משרד התחבורה בכל זמן שהוא וכן יהיו רשאים לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבות. 8.11המזמינה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמינה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריות הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמינה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריות הקבלן כאמור לעיל. 8.12להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ,נספח ב' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(. 8.13הקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי הקבלן המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל .מסירת האישור חתום על-ידי מבטחי הקבלן למזמינה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את המזמינה בתרופות בגין הפרת ההסכם .הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח ,במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהמזמינה. 8.14עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים למזמינה לא יהוו אישור כלשהו מהמזמינה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי כל דין. 8.15הקבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח. 8.16הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או הפועלים מטעמו ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות ,קבלני משנה ועובדיהם ,אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים .מובהר ,כי הקבלן יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 8.17הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח .ולדרישת המזמינה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך 8.18הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המזמינה ,יהיה קבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המזמינה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת. .9 תמורה לקבלן 9.1 בתמורה לביצוע העבודות במלואן ,במועדן ובהתאם למלוא תנאי הסכם זה ויתר מסמכי המכרז ,יהיה הקבלן זכאי לתשלום בגין עבודה שביצע בפועל אשר תוכח באמצעות הצגת דוח"ות התקדמות ואישורם ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : על ידי נציג המזמינה )להלן" :התמורה"( .מוצהר ומוסכם בזה במפורש כי תשלום התמורה לקבלן יהיה כפוף להוראות החשב הכללי לעניין הוספת הפרשי הצמדה על תשלומים ,כפי שיינתנו מעת לעת. 9.2 התמורה הנ"ל מהווה את כל התמורה לה זכאי הקבלן בגין ביצוע העבודות ,כולל רווח קבלני .הקבלן לא יהיה רשאי לגבות כל תמורה נוספת ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מאת יפה נוף בגין ובקשר עם העבודות נשוא הסכם זה. 9.3 הקבלן יגיש לידי נציג המזמינה חשבון לתשלום מטעמו עד ה 25-לכל חודש ,בגין העבודות שבוצעו עד למועד הגשת החשבון .בטרם הגשת החשבון למפקח ,יחתים הקבלן את החשבון אצל המזמינה. 9.4 חשבון שיוגש לאחר ה ,25 -יראו אותו כאילו הוגש ב 25-לחודש הבא. 9.5 חשבון שיוגש עד ה 25 -לחודש למזמינה ולמפקח ,יראה תאריך הגשת החשבון כתאריך בו הוטבעה חותמת המזמינה על החשבון עם כניסתו למזכירות המזמינה. 9.6 החשבון ייבדק על ידי המפקח ,ויועבר על ידו ,כפי שהוגש או בתיקונים שימצא לנכון לאישור המזמינה. 9.7 על מנת להסיר ספקות ,מוצהר בזה ,כי אישור חשבון ביניים כולו או מקצתו ,ו/או פירעונו כולו או מקצתו ,לא יהווה ראיה לאישור מחיר שאינו נכלל בהסכם. 9.8 המזמינה תשלם את חשבון הביניים בכפוף לאישורו על ידה ועל ידי המפקח ,בתוך 70יום מתום החודש בגינו הוגש החשבון. 9.9 המזמינה רשאית לנכות ו/או לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חשבון ביניים כל סכום הניתן לקיזוז ו/או לניכוי המגיע מהקבלן למזמינה על פי הסכם זה ו/או על פי הסכם אחר שנחתם ו/או שיחתם עם הקבלן ו/או על פי כל דין. 9.10המזמינה תהיה רשאית להורות לקבלן להוציא חשבון או חלקים ממנו לאדם או לתאגיד אחר ,ותשלום החשבונות ע"י אדם זה או התאגיד יחשב כתשלום על פי חוזה זה. 9.11המע"מ על כל חשבון ביניים ישולם במועד החוקי הראשון לתשלום המע"מ שלאחר מועד אותו תשלום. 9.12חשבון סופי לגבי ביצוע העבודות על פי הסכם זה ,ולגבי כל דרישות ותביעות הקבלן הכרוכות בביצועו, יוגש למזמינה ע"י הקבלן לא יאוחר מחלוף 60יום מיום גמר החוזה .לא הגיש הקבלן חשבון סופי כאמור ,יחשב החשבון האחרון שהגיש הקבלן כחשבון סופי. 9.13המפקח יבדוק ויתקן את החשבון הסופי ויעבירו למזמינה כפי שהוגש ,או בתיקונים שימצא לנכון. 9.14המזמינה תשלם לקבלן 150יום מתאריך הגשת החשבון הסופי ,כפי שאושר ,את יתרת הסכום שאושר וטרם נפרע ,ואשר אינו כפוף לניכויים ו/או לזכות עיכוב ו/או קיזוז על ידי המזמינה. 9.15על הקבלן להגיש ביחד עם מסמכי החשבון הסופי מכתב מלווה החתום ע"י הקבלן בנוסח הבא" :הנני מצהיר שכל התביעות לחשבון הסופי כלולות בחומר הרצ"ב ולא יהיו לקבלן כל תביעות נוספות לאלה המוגשות בזאת". 9.16כנגד תשלום החשבון הסופי ימסור הקבלן מסמך בנוסח הבא" :בהתאם לתאריך הגשת החשבון הסופי כפי שנקבע בהסכם ,הגשנו לכם חשבון סופי בגין מלוא העבודות אשר בוצעו על ידינו במסגרת הסכם מס' .13/2015עם תשלום החשבון הסופי ,כפי שאושר על ידכם ,הננו מאשרים ומתחייבים ,כי אין ולא תהיה לנו ,כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה אחרת כלשהי, ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : בקשר עם ההסכם ו/או הפרויקט נשוא ההסכם ,לרבות ביצועו .באם עומדת ו/או תעמוד לנו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה כאמור ,הרי שאנו מוותרים עליה באופן בלתי חוזר". .10 פיקוח על הקבלן: 10.1הקבלן מתחייב לאפשר ליפה נוף ולכל נציג שהוסמך על ידה ,לבדוק את העבודות בתיאום מראש ואף ללא תיאום מראש. 10.2ידוע לקבלן ומוסכם עליו במפורש ,כי הפיקוח על הקבלן יבוצע באמצעות נציגים מטעם יפה נוף ו/או באמצעות ספק ניהול ופיקוח שימונה לצורך כך על ידי יפה נוף )"המפקח"( ,ואשר יפה נוף רשאית תהיה לשנות זהותו מעת לעת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי. 10.3יפה נוף שומרת לעצמה את הזכות לערוך בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה בדיקות מכל מין וסוג בגין ובקשר עם ביצוע העבודות על פי הסכם זה .הקבלן מתחייב להעמיד ,ללא תמורה נוספת ,כל עזרה ו/או אינפורמציה ,ו/או חלקים לבדיקה ,ו/או כל אישור או מסמך שיידרש ע"י יפה נוף לביצוע הפיקוח כאמור .האמור בא להוסיף על האמור במסמכי המכרז ולא לגרוע מהם. 10.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהיו יפה נוף ו/או המפקח רשאים לערוך מעת לעת ביקורות תפעוליות וטכניות לפי ראות עיניהם במטרה לוודא כי הקבלן עומד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם, ובכלל זאת ביקורות בנושאים הבאים: .1בדיקת התקדמות העבודות ואופן ביצוען. .2ביקורת על כוח האדם המועסק על ידי הקבלן ,ועל אופן העסקתו. 10.5הודיעה יפה נוף לקבלן על ביצוע ביקורת מראש ,ידאג הקבלן כי מנהל הפרויקט מטעמו ישתתף בביקורת וילווה את נציג)י( יפה נוף ויסייע לו )להם( בביצוע הביקורת. 10.6כל ניסיון של הקבלן או מי מטעמו למנוע מנציגי יפה נוף או המפקח מטעמה פיקוח יעיל ,ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם. 10.7למען הסר ספק ,בדיקות או ביקורות שתערוך יפה נוף כאמור לא יהא בהן כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע מלוא העבודות כהגדרתן בהסכם זה ו/או ביתר מסמכי המכרז. .11 תקופת ההתקשרות ולוח זמנים לביצוע 11.1תקופת ההתקשרות תחל בחתימת החוזה על ידי שני הצדדים. 11.2תקופת ההתקשרות תהא בת 18חודשים ,אולם שמורה למזמינה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה של 12חודשים נוספים ,בהודעה בכתב שתימסר לקבלן לפחות 30ימים לפני תום תקופת ההתקשרות. 11.3לאחר חתימת החוזה ,יעמיד הקבלן לרשות המזמינה עובדים ,בהתאם להיקפים שתדרוש המזמינה, ובמועדים שתורה ,ועל פי הוראות המזמינה מעת לעת. .12 ערבות ביצוע 12.1להבטחת כל התחייבויות הקבלן על פי ההסכם יפקיד הקבלן בידי יפה נוף ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ,לטובת יפה נוף ,בסך של ) ₪ 50,000להלן" :ערבות ביצוע" או "הערבות"( ,בנוסח המצורף כנספח לחוזה .הערבות תהא תקפה במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועד לתשלום החשבון הסופי. במידה ונבחרו במכרז שני זוכים יהא המזמין רשאי לאפשר לקבלן להעמיד ערבות ביצוע בסכום נמוך מהסכום הנקוב לעיל ,אותו יקבע המזמין באופן בלעדי. 12.2ערבות הביצוע תימסר לידי יפה נוף כתנאי לחתימת יפה נוף על ההסכם וכתנאי לכניסתו לתוקף של ההסכם .במקרה בו לא יעמיד הקבלן ערבות זו במועד ,או לא יקיים את תוקפה כמפורט בסעיף 13.1 לעיל ,יהווה הדבר הפרה יסודית של תנאי ההסכם והמכרז .במקרה כזה תהיה יפה נוף ,בנוסף לכל סעד ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : השמור לה על פי תנאי המכרז ,ההסכם או הדין ,לחלט את ערבות המכרז אשר העמיד הקבלן בהיותו מציע במכרז ,או את ערבות הביצוע ,לפי העניין. 12.3המזמינה רשאית בכל עת להורות לקבלן להוציא מספר ערבויות במקום ערבות יחידה או לפצל ערבות קיימת למספר ערבויות .הערבויות יוצאו לטובת המזמינה או לטובת אחרים כפי שתורה המזמינה. העלויות הנובעות מהוצאת ערבויות נוספות או פיצול הערבות יחולו על הקבלן. 12.4אי המצאת ערבות כאמור ו/או אי הארכתה ,יזכה את המזמינה בעיכוב פירעונם של חשבונות ובשימוש בכספים המעוכבים למטרות עבורן נועדה הערבות. 12.5אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות המזמינה הנובעות מעצם הפרת ההסכם ו/או הנובעות מאי-מסירת הערבות כאמור ו/או מאי הארכתה .אין בזכות העיכוב הנזכרת לעיל כדי לפגוע בזכויות המזמינה ,לעכב ו/או לקזז ו/או להפחית סכומים אחרים על פי הוראותיו האחרות של ההסכם. 12.6המזמינה תהא רשאית לחלט את הערבות כאמור בכל עת בה הופרה על ידי הקבלן הוראה ו/או הצהרה על פי הסכם זה .המזמינה תהא רשאית להשתמש בכספים המחולטים לכיסוי כל המגיע לה מהקבלן עקב הפרת ההסכם. 12.7על מנת להסיר ספקות מוצהר בזאת כי כל הערבויות הבנקאיות ,לרבות שינויין והארכתן הנעשות עבור הקבלן לצורך הסכם זה ,תעשינה על ידו ועל חשבונו. .13 דיווח למזמינה: מבלי לגרוע מדרישות המפרט ,הקבלן ידווח למזמינה לפי דרישתה ויעביר כל מסמך אשר יידרש על ידה. .14 הבעלות בתוצרי העבודה ,במסמכים ובמידע 14.1כל מסמך ,לרבות דו"חות ועיבודים שונים ,סלוגנים ,חומרי הסברה ,מצגות ,תוכניות ,חישובים, תרשימים ,וכל יתר תוצרי העבודה ,לרבות תוצרי הביניים וכיו"ב או מידע שיוכן על ידי הקבלן ו/או יתקבל אצל הקבלן בקשר לעבודות )להלן" :תוצרי העבודה" או "המסמכים"( יהיו בבעלות המזמינה ויהוו רכושה הקנייני הבלעדי של המזמינה ויועברו לחזקתה מיד עם דרישתה ,ולא תהיה לקבלן ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך ו/או כל זכות עיכבון במסמכים; לעניין זה 'מסמך' -לרבות נתונים שנשמרו על מדיה מגנטית ו/או על כל מדיה אחרת .מובהר בזאת כי גם מסמכים הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו ,לרבות העובדים שסופקו על פי חוזה זה ,שייכים למזמינה בלבד. 14.2מבלי לגרוע מהאמור ,הקבלן מאשר ומתחייב בזה כי המזמינה תהיה זכאית לעשות כל שימוש לפי שיקול דעתה במסמכים ובין היתר להעבירם לכל גורם שהוא וכל מטרה אחרת ולרבות הכנסת שינויים במסמכים ו/או לעשות בהם כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת בלי צורך לבקש רשות מהקבלן ובלי שהקבלן יהיה זכאי לכל תמורה או תוספת תמורה בגין שימוש זה במסמכים. 14.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוצהר ומובהר בזאת כי למזמינה זכות בלעדית והיא תהיה בעלת זכות היוצרים הבלעדית וזכויות אחרות מכל סוג שהוא ,בין זכויות קניין רוחני ובין רשיונות שימוש ,סימני מסחר וכיוצ"ב המוקנים על פי כל דין בכל מסמך )לרבות פיסי או מדיה מגנטית( או חוות דעת או נכס רוחני שייערך על ידי הקבלן או בהסתמך על ייעוץ שיינתן על ידי הקבלן ו/או על ידי צדדים שלישיים בקשר עם הסכם זה .הקבלן מתחייב לנקוט בכל הפעולות כפי שיידרש על ידי המזמינה על מנת לרשום זכויות כאמור על שם המזמינה ועל פי כל דין. 14.4עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא ,ימסור הקבלן למזמינה בתוך 14יום ,את כל האורגינלים ואת ההעתקים של כל המסמכים שברשותו והקשורים לעבודות ,בתוספת הצהרה בכתב ,כי לא השאיר ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : ברשותו או ברשות אדם אחר מסמכים במקור או בהעתק .הקבלן לא יהא זכאי לשום תשלום מעבר לאמור בהסכם זה בעד העבודות האמורות בסעיף זה או בעד עדכון המסמכים. 14.5האמור בסעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם. .15 שמירת סודיות 15.1הקבלן מתחייב ,ללא הגבלה בזמן ,כי הוא ישמור בסוד ,וכי הוא לא יעביר בכל דרך שהיא ,לא יעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור ,יפרסם ,יגלה ,יעתיק או ישתמש שלא בהקשר לביצוע העבודות ולקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה ,וכן שלא יביא לידיעת כל אדם ,למעט המזמינה ,וכן למעט עובדי הקבלן או מי מטעמו אשר הדבר דרוש להם לצורך ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה ,כל ידיעה ,מידע, מסמך )כהגדרתו בסעיף 15.1לעיל( וכל חומר אחר שהגיע או שיגיע אליו במלואו או בחלקו בקשר עם הסכם זה או בקשר עם ביצוע העבודות ,בין בטרם ביצוע ההסכם ,בין במהלכו ובין לאחר ביצועו. 15.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 15לעיל ,מתחייב הקבלן לחתום בעצמו ולהחתים כל מי מטעמו שיש לו גישה למידע הקשור להסכם זה ,על מסמך שמירת סודיות ,נספח ג' להסכם זה ,לפיו יתחייב ,ללא הגבלה בזמן ,כי הוא ישמור בסוד ,וכי הוא לא יעביר בכל דרך שהיא ,לא יעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור ,יפרסם ,יגלה ,יעתיק או ישתמש שלא בהקשר לביצוע העבודות ולקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה ,וכן שלא יביא לידיעת כל אדם ,למעט המזמינה ,עובדיה ומי מטעמה ,וכן למעט הקבלן ,עובדיו ומי מטעמו אשר הדבר דרוש להם לצורך ביצוע ההסכם ,כל ידיעה ,מידע ,מסמך וכל חומר אחר שהגיע או שיגיע אליו במלואו או בחלקו בקשר עם הסכם זה או בקשר עם ביצוע העבודות ,בין בטרם ביצוע ההסכם ,בין במהלכו ובין לאחר ביצועו. 15.3האמור לעיל בסעיף זה לא יחול לגבי מידע שהוא נחלת הכלל במועד החתימה על הסכם זה ,או שנהיה לנחלת הכלל לאחר מכן ,ובלבד שאם נהיה המידע לנחלת הכלל לאחר מועד החתימה על הסכם זה קרה הדבר שלא באמצעות הקבלן או מי מטעמו ,במישרין או בעקיפין ,במעשה או המחדל או על דרך ההסכמה שבשתיקה .חובת ההוכחה ,כי מתקיימים יסודות סעיף זה תהא על הקבלן. 15.4האמור בסעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם. .16 הימנעות מניגוד עניינים 16.1הקבלן מצהיר ,כי הוא אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים -במישרין או בעקיפין -לרבות ניגוד עניינים אישי ,מקצועי או עסקי ,בינו לבין המזמינה ו/או משרד התחבורה ,והוא מתחייב להימנע מלגרום לכך ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : או להימצא במצב בו הוא או פעולותיו ,יעמדו בסתירה להתחייבויותיו על פי הסכם זה .בכל מקרה, מתחייב הקבלן להודיע למזמינה מיד עם היוודע לו ,כי הוא נמצא במצב של ניגוד עניינים כאמור. 16.2מבלי לפגוע בדברים האמורים לעיל ,עובד )לרבות מנהל הפרויקט( שיימצא במצב של ניגוד עניינים ,אשר לא נחזה מראש ,יוחלף באישור המזמינה בעובד אחר בעל כישורים דומים ,בתוך 14יום מיום שנודע על קיומו של ניגוד העניינים. 16.3האמור בסעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם. .17 הפרת הסכם 17.1הפרת התחייבויות הקבלן בסעיפים 16 ,15 ,14 ,13 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4.3-4.7ו 17-להסכם תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 17.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 17.1לעיל ,מוסכם בין הצדדים כי האירועים המפורטים להלן יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם ויזכו את יפה נוף בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין: .1הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן ,כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30יום ממועד ביצועם. .2מונה לנכסי הקבלן ,כולם או חלקם ,כונס נכסים או מפרק זמני או קבוע. .3הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו ,כולם או חלקם ,או שפנה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר אתם על פי סעיף 350לחוק החברות התשנ"ט – .1999 .4אם יתברר כי הצהרה או דיווח כלשהם של הקבלן אינם נכונים או כי לא גילה ליפה נוף לפני חתימת ההסכם או במהלכו עובדה אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת יפה נוף לחתום על ההסכם או להמשיך את ההתקשרות עימו. .5הוכח להנחת דעתה של יפה נוף כי הקבלן הסתלק מביצוע ההסכם. .6הוכח להנחת דעתה של יפה נוף כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד ,מענק ,או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז בקשר להסכם זה או ביצועו ,ו/או תיאם את הצעתו למכרז, במישרין או בעקיפין ,עם אחרים. .7הקבלן לא מבצע את העבודות בהתאם לדרישות יפה נוף. .8הקבלן מבצע את העבודות או חלקן ללא רשיונות ו/או היתרים כנדרש ו/או בניגוד לכל חוק או דין. .9הקבלן לא אפשר ליפה נוף או לצד ג' מטעמה לבדוק את העבודות כאמור במסמכי המכרז ו/או לא סיפק דו"ח אשר היה עליו לספקו או נדרש לספקו בהתאם לדרישה שקיבל בהתאם להסכם. 17.3במקרה של הפרה יסודית כאמור תהיה זכאית יפה נוף ,מבלי לפגוע בכל סעד אחר השמור לה בדין או בהסכם ,לחלט את ערבות הקבלן ,לבצע את העבודות בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה. 17.4בכל מקרה של נקיטת אמצעים על ידי יפה נוף נגד הקבלן כתוצאה מהפרת התחייבויותיו ,ישא הקבלן בכל ההוצאות שיגרמו בשל כך לרבות ההוצאות המשפטיות ,ושכ"ט עו"ד בקשר לכך וזאת אף אם ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : הוצאות או הפסדים אלה עולים על סכום הערבות אותה תהיה יפה נוף רשאית לחלט בכל אחד ממקרי הפרת ההסכם הקבועים בהסכם. .18 כללי 18.1הקבלן לא רשאי יהיה להסב זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה לצד שלישי כלשהו ,לרבות חברות הקשורות בו ,מבלי שניתנה לכך הסכמתה המפורשת של המזמינה בכתב ומראש. 18.2המזמינה רשאית תהיה להסב זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה לצד שלישי כלשהו לפי שיקול דעתה המוחלט ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכויותיו של הקבלן על פי ההסכם. 18.3הכמויות הנקובות בחוזה ו/או במפרט אינן סופיות .יפה נוף תהא רשאית להגדיל או להקטין את כמויות הפריטים שביצועם נדרש ,לפי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין ,ולקבלן לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. 18.4יפה נוף תהא רשאית להודיע על ביטול החוזה ,לפי שיקול דעתה ,לרבות במקרה של אי העמדת תקציב לביצועו של הפרויקט ,ולקבלן לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך ובלבד שישולם לקבלן בגין עבודה שביצע בפועל ,על פי הזמנת עבודה מאושרת ,עד למתן הודעת הביטול .זולת האמור לעיל ,לא יהא הקבלן זכאי לכל תשלום ,תמורה ,פיצוי או סעד אחר בקשר עם ביטול החוזה כאמור. 18.5כתובות הצדדים לשם קבלת הודעות בהתאם להסכם זה הינן כדלקמן: .1יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ :רח' ביאליק ,3חיפה .2הקבלן__________________________________: 18.6כל הודעה שתשלח בדואר רגיל לפי אחת מהכתובות דלעיל תחשב כאילו הגיעה לידיעתו ולרשותו של הצד הממוען תוך ארבעה ) (4ימים מתאריך מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל; אם נמסרה ביד או בדואר רשום – בעת מסירתה ,ואם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל עם אישור מסירה – ביום העסקים הראשון לאחר אישור שיגורה. 18.7כל הוראה בלשון ההסכם הנוקטת באחד המינים )זכר או נקבה( תפורש כמופנית לשני המינים. ולראיה באו הצדדים על החתום: ___________________ ___________________ המזמינה הקבלן אישור אני הח"מ ,____________ ,עו"ד מאשר כי הסכם זה נחתם ע"י _____________ ,ת.ז. ____________ ו______________ ,ת.ז _____________ .בשם הקבלן ,כי חתימתם מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין ,וכי הקבלן קיבל החלטה כדין על התקשרותו עם המזמינה בהסכם זה. תאריך___________: ______________ ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : נספח א' לחוזה – נוסח ערבות ביצוע נוסח טופס ערבות ממוסד בנקאי תאריך____________: לכבוד יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ ביאליק 3קומה 8 חיפה 33112 א.נ,. הנדון :ערבות מס'____________ לבקשת _______________________________ אנו ערבים בזה כלפי יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע”מ לסילוק כל סכום עד לסך 50,000ש"ח) .במילים :חמישים אלף שקלים חדשים( שתדרשו מאת ____________________ בקשר למילוי ההתחייבויות עפ"י הסכם ביניכם מיום _____________ מס' ___________. סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן )"המדד"( . לסכום הערבות יוספו הפרשי הצמדה לפי שעור השינוי בין המדד הידוע ביום מתן צו התחלת עבודה בקשר לפרויקט ,דהיינו המדד הידוע ביום _________ ,לבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל. אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך 7ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם זאת. מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט. ערבות זאת תישאר בתוקפה עד ליום _______________. ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה. בכבוד רב, ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : נספח ב' לחוזה – אישור על קיום ביטוחים לכבוד יפה נוף תחבורה תשתיות בניה בע"מ )להלן" ":המזמינה"( א.ג.נ,. הנדון :אישור על קיום ביטוחים של___________________________________)להלן "הספק" ו/או "הקבלן"( בגין אספקת שירותי איתור ותכנון ראשוני של מסופי תחבורה ציבורית ומתן שירותים נלווים עבור המזמינה ,בקשר עם הסכם _________________ )להלן" :השירותים" ו/או "העבודות"( אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן: .1אנו ערכנו לקבלן ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים ,כמפורט להלן: א. ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( )פוליסה מספר_________________ ( גבול אחריות: ₪ 4,000,000 תובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית תיאור כיסוי: אחריותו של הקבלן ו/או עובדיו על פי הדין כלפי צד ג' כלשהו לרבות המזמינה ,בגין מעשה או מחדל של הקבלן ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן ,כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר עם השירותים. הרחבות נוספות כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו וכן של העובדים הנשלחים על ידי הקבלן למזמינה. הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמינה כלפי העובדים לנזקי גוף שיגרמו לעובדים במהלך ו/או בקשר עם השירותים של העובדים אצל המזמינה ו/או עבור המזמינה ובכלל זה את תביעות המל"ל בגין ת"ע שיגרמו לאותם עובדים בעת עבודתם אצל המזמינה. נזק למזמינה יחשב נזק לצד שלישי ,הביטוח מכסה נזקים לרכוש המזמינה אשר העובדים הנשלחים על ידי הקבלן לעבודה אצל המזמינה )להלן באישור זה – "העובדים"( פועלים בו )למעט חלק הפריט בו פעלו ישירות( ,ולכל רכוש אחר של המזמינה ,וכן לרכוש המזמינה הנמצא במשמורתם ו/או בהשגחתם ו/או בשימושם של העובדים ו/או הקבלן. הרחבה מס' " 10חבות בגין פגיעה אישית" לפוליסת צד שלישי "ביט" בגבול אחריות של 500,000ש"ח למקרה ולתקופה. השתתפות עצמית: סך ____________ ₪לכל מקרה ביטוח) .לא תעלה על ₪ 20,000 ( ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : ב. ביטוח חבות מעבידים )פוליסה מספר _________________ ( גבול אחריות: .2 .3 .4 א. ב. ג. ד. .5 .6 .7 .8 תובע, ₪ 6,000,000 מקרה ותקופת ביטוח שנתית ₪ 20,000,000 תאור כיסוי: אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הקבלן ,קבלני משנה ולכל המועסקים על ידי הקבלן במתן השירותים. הרחבות נוספות: הביטוח מורחב לכלול את המזמינה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הקבלן ו/או בקשר עם ביצוע עבודות אצל המזמינה ו/או עבור המזמינה . השתתפות עצמית: סך ____________ ₪לכל מקרה ביטוח) .לא תעלה על ₪ 20,000 ( תקופת הביטוח היא החל מ ____________ -ועד __________ )כולל(. למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – הקבלן ו/או המזמינה ,בקשר עם השירותים. ה"מזמינה" למטרת אישור זה –יפה נוף תחבורה תשתיות בניה בע"מ ו/או משרד התחבורה לרבות חברות בנות של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל. בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמינה ועובדיה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. סעיף אחריות צולבת אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמינה כלפי הקבלן. הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה ,אלא לאחר שנמסור לקבלן ולמזמינה הודעה בכתב ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש. היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח. הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן. כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה ,ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחי המזמינה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א – .1981 למען הסר קבלן ,אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה. הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר עם ביצוע השירותים, ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות שינוי לרעה ,אלא לאחר מתן הודעה למזמינה כאמור בסעיף ) 4ג( לעיל. ________________________ תאריך _____________________ חותמת חברת הביטוח חתימת מורשה חתימה סוכן ביטוח _________________:טלפון _________________________פקס_____________:. ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : נספח ג' לחוזה – התחייבות לשמירת סודיות .1אני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם ,זולת הנוטלים חלק בביצוע הפרויקט ,כל מידע -יעוצי ,כספי או כל מידע אחר -אשר יגיע לידיעת היועץ /ספק או מי מטעמו על חברת יפה נוף או בקשר אליה ,במשך ביצוע הפרויקט ,בין במישרין ובין בעקיפין ; בין אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע השירותים ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע השירותים. "מידע" לעניין סעיף זה -לרבות מידע מסחרי ,פיננסי ,טכני ,עסקי ,כלכלי ו/או מקצועי אחר ,נתונים, שמות ,כתובות ,מסמכים ,מחקרים ,בדיקות ,תרשימים ,דו"חות ,מאזנים ,מסמכי יעוץ חשבונות, שיטות עבודה ,רשימות לקוחות ,רשימת ספקים ,פרטים ונתונים בנוגע לכמויות ו/או איכויות ו/או מחירים ו/או תמחירים של מוצרי ייצור ,חומרי גלם ו/או חומרים ומוצרים אחרים שבשימושם של חברת יפה נוף וכל אינפורמציה אחרת ,בין בכתב ,בין בעל-פה ובין בכל דרך אחרת ,בקשר עם חברת יפה נוף. .2מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה ,1אני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם ,זולת הנוטלים חלק בביצוע הפרויקט נשוא ההסכם. .3אני מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע השירותים עבור חברת יפה נוף ,על תוכנה או על היקפה לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה ע"י מהנדס מטעם חברת יפה נוף. .4אני מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אלא למטרת שירותי היעוץ נשוא ההסכם. .5אני מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו לידי אחר לרבות תאגיד ,בתוך כך מתחייב אני להגביל את הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע השירותים. .6אני מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמי בבצוע השירותים ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את התחייבויותיי כפי שפורטו לעיל. .7לא אעסיק אדם בביצוע השירותים אלא אם כן חתם על התחייבות אישית לסודיות בנוסח הנ"ל. .8אני מתחייב להודיע לחברת יפה נוף מיד אודות כל חשש לגילוי של מידע ו/או דרישה לגלותו .במידה ויינקטו נגדי הליכים אשר על פי דין יאלצו אותי לחשוף את המידע ,אני מתחייב להודיע על כך לחברת יפה נוף באופן מידי על מנת לאפשר לחברת יפה נוף לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על סודיות המידע, ובכל מקרה לא אחשוף או אגלה אלא את החלק הנדרש במפורש מכוח הדין ולאחר שאנקוט בכל הפעולות האמורות לעיל. .9ידוע לי שאני עשוי להיחשף למידע אשר על פי דין ועל פי הכללים הנוהגים אצל חברת יפה נוף אני מחויב לשמור על סודיותו המלאה ,וכי אם תופר החובה האמורה אהיה חשוף לתביעות אישיות הן במישור האזרחי הן במישור הפלילי. .10הנני מתחייב למסור לחברת יפה נוף ,מיד עם דרישתה הראשונה ,את כל המידע שהצטבר אצלי בקשר לחברת יפה נוף ,יהא מקורו אשר יהא ,לרבות ,אך לא רק ,כל מסמך ,רשומה ,דיסקט ,העתק ,צילום, פלט או מידע הנמצאים על גבי מדיה מגנטית ,ולא אשאיר בידי שום מידע כאמור .כמו כן ,הנני מתחייב ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : כי להשתתף בכל הליך בירור ו/או בדיקה שיערכו על-ידי חברת יפה נוף ,בקשר לחשיפת מידע אשר לא הותרה על-ידי חברת יפה נוף ,וזאת בכל עת ובכל מקום שבו אתבקש לעשות כן. .11התחייבותי זו כאמור זה תחול גם לאחר סיום קשרי עם חברת יפה נוף מכל סיבה שהיא ,ותעמוד בתוקפה עד להפיכת המידע לנחלת הכלל או עד למועד בו חברת יפה נוף תאשר בכתב כי אינה מתנגדת להפצת המידע. בכבוד רב, _________________ )פרטי הספק( ולראייה באתי/באנו על החתום: תאריך: ______________________ שם: ______________________ ת.ז/.ח.פ. ______________________ חתימה: ______________________ ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 : נספח ד' לחוזה – דוגמה לפרוגרמה כמותית למרכז תחבורה פעילות מס' עמדות עמדת קליטה לקווי מתע"ן 2קווי מתע"ן כל 7.5דקות כל אחד 2 עמדת הורדה לקווי מתע"ן 16כניסות 1 עמדת קליטה לקווים אזוריים/עירוניים 4קווים – כל 15דקות ,סה"כ 16 יציאות בשעה 2 עמדת הורדה לקווים אזוריים/עירוניים סה"כ 16הגעות בשעה 1 עמדת הורדה/העלאה קווים חולפים 20בשעה לכיוון – 2אחת בכל כיוון חניות תפעוליות – מתע"ן 2עמדות קליטה לקווי מתע"ן 6 חניות תפעוליות – קווים אזוריים 2עמדות קליטה לקווים אזוריים/עירוניים 6 חניה מנהלתית – מתע"ן זמן סבב של 120דקות .צי רכב של 16רכבים לכל קו מתע"ן 32 .סה"כ 10 חניה מנהלתית – קווים אזוריים ועירוניים זמן סבב של 80דקות .צי רכב של 16רכבים 5 חנה וסע סה"כ 224חניות בשעת שיא בוקר 515חניות לרכבים פרטיים – חנה וסע הבא וסע 28רכבים בשעת שיא בוקר 2עמדות )לפי החישוב ניתן להסתפק בעמדה אחד ,עם זאת בגלל הגעה אקראית נדרשים 2עמדות( קח וסע זמן בין מופעי המתע"ן כל 7.5דקות 5עמדות אופנועים 2%מכמות כלי הרכב הפרטיים 10עמדות אופניים 2%מכמות כלי הרכב 10עמדות מוניות מיוחדות 10עמדות מבנה נהגים ותפעול ביאליק 3חיפה 33112טל 074-7880131 .פקסMAIL : [email protected] 074-7880176 :
© Copyright 2025