חברה לפיתוח ותשתיות בע;quot&מ – ח.פ.ת
ח.פ.ת – חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ חברה מנהלת מטעם מדינת ישראל משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים הזמנה להציע הצעות מס' 1/2013 להיכלל ברשימת קבלנים לביצוע פרויקטים תחבורתיים במגזרי המיעוטים ואחרים ,ביישובי הגליל הדרומי ומרכז הארץ )להלן" :ההזמנה"( ספטמבר 2013 כל הזכויות במסמכי ההזמנה שמורות למחבריהם ,אין להעתיק המסמכים או כל חלק מהם בשום אמצעי; אלקטרוני ,מכני ,אופטי או אחר ,אין לשכפלם ,אין להפיצם ו/או לעשות בהם כל שימוש ,ללא אישור מראש ובכתב. 2 ההזמנה כוללת המסמכים הבאים; מסמך א’ א 1 -הוראות למשתתפים בהזמנה. א 2 -תנאי סף. א 3 -הצעת הקבלן. א 4 -תמצית תנאים. א 5 -אישורי נכונות עריכת ביטוחים. א 6 -אישור רו"ח ביחס לביצוע פרויקטים בהיקף כספי נדרש. עמוד 3 11 13 18 19 24 מסמך ב' ב -חוזה מזמין – קבלן עמוד 25 מסמך ג' ג -המפרט הכללי לעבודות בניה ותשתית ,אופני מדידה ותכולת מחירים -אינו מצורף. ג – 1מפרט מיוחד מוקדמות. ג – 2מפרטים מיוחדים. ג – 3מפרט החברה הלאומית לדרכים בישראל לעבודות סלילה וגישור – אינו מצורף. ג – 4ניכויים כספיים מוסכמים בגין ליקויים באמצעי בטיחות ג – 5תקן ישראלי 2142חלק 2בטיחות בשטחים פתוחים – פתרונות להפרשי גבהים מסמך ד' עמוד עמוד עמוד עמוד עמוד עמוד 73 74 89 90 91 92 עמוד 93 כתבי כמויות ומחירים )מחירון( – מצורף בחוברת נפרדת. מסמך ה' עמוד 95 ערכת פרטים מנחים. מסמך ו' ו – 1נוסח כתב הערבות להצעה. ו – 2נוסח כתב הערבות לתקופת ביצוע העבודות והבדק. מסמך ז' עמוד עמוד 96 97 עמוד 98 נוסח העדר תביעות. מסמך ח' עמוד 99 פרטיכל מסירת עבודה לרשות המקומית. מסמך ט' עמוד 100 הוראות בטיחות ותצהיר ממונה בטיחות. מסמך י' הצהרה בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום. )להלן” :מסמכי ההזמנה"( עמוד 102 3 מסמך א 1 - הוראות למשתתפים בהזמנה ח.פ.ת – חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ מתכבדת להזמינכם להשתתף בהזמנה להציע הצעות, שנערכת מטעם מדינת ישראל – משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ,להיכלל ברישמת קבלנים לביצוע פרויקטים תחבורתיים )להלן" :המזמין"" ,ההזמנה" ו – "מת"ח"(. .1 העבודות מושא ההזמנה ,כוללות; הקמה וסלילה של קטעי כבישים ,כבישי כניסה ליישובים ,כבישים טבעתיים ,צמתים ,מעגלי תנועה ,תאורת רחובות ,התקנת אביזרי תנועה ו/או בטיחות ,וכן ביצוע של כל פרויקט תחבורתי נוסף שיידרש בתחומי רשויות מקומיות במגזרי המיעוטים ואחרות ,בעיקר ביישובי הגליל הדרומי ומרכז הארץ )מדרום לכבישים 77ו – 79ומצפון לקו אשקלון – מצפה שלם( ובמקרים מיוחדים גם צפונה מקו ,77/79כפי שיידרשו ויתוקצבו על ידי המדינה מעת לעת )להלן – "העבודות"(. מובהר בזאת במפורש ,כי אין באמור לעיל ,כדי לגרוע מזכאות מת"ח ו/או המזמין ,לפרסם מכרז לביצוע עבודות דומות ,בין ביחס לפרויקט ייחודי השונה מהעבודות ובין אחרת. .2 ההזמנה הינה לקבלת הצעות ואיננה מהווה הצעה .היענות להזמנה תחשב כהצעה מטעם הקבלן. מסמכי ההזמנה מנוסחים בלשון זכר ,אך ייעודם נשים גברים כאחד. .3 הוראות מסמך א 1-זה מחייבות הצדדים ,בגין היענות להזמנה וגביית כתב הערבות ע”י המזמין, כאמור בסעיף 28להלן בלבד .ככל שתימסר לקבלן ,הודעת המזמין על קבלת הצעתו וייכרת ביניהם חוזה ,יהיו הצעת הקבלן -מסמך א 3 -של ההזמנה ,החוזה -מסמך ב' של ההזמנה וכל יתר המסמכים המפורטים במסמכים ג' עד י' של ההזמנה ,המסמכים היחידים המחייבים הצדדים. .4 מסמכי ההזמנה ו/או מסמכים ,שיסופקו כהשלמה לה ,הנם רכושו הבלעדי של המזמין ,המושאלים לקבלן המציע ,אך ורק למטרת היענות להזמנה .קבלת מסמכי ההזמנה מותנית ,בהחזרתם בשלמות למזמין ,בין אם תוגש הצעה על ידי הקבלן ובין אם לאו .הקבלן המציע אינו רשאי להעתיקם ,לצלמם, להעבירם או להשתמש בם לכל מטרה אחרת ,בין בעצמו ,בין באמצעות אחרים ,במישרין או בעקיפין. .5 הגשת הצעה על ידי הקבלן ,כמוה כאישור ,כי קרא והבין את כל מסמכי ההזמנה ,הנו מקיים כל תנאיי הסף -מסמך א – 2של ההזמנה ,הנו מסכים לכל התנאים המפורטים בהזמנה ומיד עם דרישת המזמין ,הוא מתחייב; לחתום על החוזה – מסמך ב' של ההזמנה על כל נספחיו )להלן - "החוזה"( לערוך ביטוח בנוסח מסמכי א – 5של ההזמנה ולהמציא לידי המזמין ,כתב הערבות בנוסח מסמך ו 2-של ההזמנה. 4 .6 מובהר בזאת ,כי עם הודעת המזמין על קבלת הצעת הקבלן וכריתת החוזה ביניהם ,ייכלל הקבלן ברישמת הקבלנים של המזמין לביצוע העבודות .יחד עם זאת ,אין ולא תהיה בהכללת הקבלן ברשימת הקבלנים של המזמין כאמור ,כל התחייבות מצד המזמין ,כי הקבלן יבצע עבודות בהיקף כלשהו .בחירת קבלנים מתוך רשימת הקבלנים לכשיוקם באמצעות הזמנה זו ,נתונה בהתאם להנחיות מת"ח ,לשיקול דעתו המקצועי והבלעדי של המזמין ,כפי שיהיה מעת לעת. תנאים להגשת הצעה .7 קבלן המבקש להגיש הצעה ,יבצע כל הפעולות הבאות; 7.1 יבדוק כל הפרטים ,המתייחסים להזמנה ולביצוע הפרויקטים ,טרם הגשת ההצעה. 7.2 ירכוש מסמכי ההזמנה וישתתף בכנס המציעים -מתחילתו ועד סופו .הכנס ייערך ביום ,17.09.2013בשעה 16:00במשרדי המזמין – רחוב יגאל אלון 55א' קומה 4בתל אביב. 7.3 יצרף להצעתו כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף ,כמפורט במסמך א – 2של ההזמנה ,כשהם במעטפה סגורה ועל גביה יסומן – .A 7.4 יקפיד כל אימת שנדרש הימנו לצרף "העתק נאמן למקור" ,כי יצרף עותק מצולם או סרוק של המסמך המקורי ,כשהעותק מאושר בחתימה וחותמת עו"ד ,בדבר היותו נאמן למקור. 7.5 ימלא הצעתו הכספית בסעיף 21למסמך א ,3-הצעת הקבלן ,על ידי ציון שיעור הנחה )הנחה בלבד( למחירון )מסמך ד למסמכי ההזמנה( ,בדייקנות כמפורט שם )להלן "-ההצעה הכספית"(. 7.6 יחתום בחתימה מלאה בצירוף חותמת ,על ההצעה הכספית ,מסמך א 3-של ההזמנה ,בכל מקום המיועד לכך וכן ,על כל דף במסמכי ההזמנה והמסמכים הנלווים ,המצורפים להצעתו. יצרף להצעתו ההצעה הכספית וחוברת ההזמנה ,כשהם במעטפה סגורה ועל גביה יסומן בבירור .B - 7.7 ימלא כל הפרטים ,בהתאם להוראות ההזמנה ,בדיו או בדפוס באופן נהיר וקריא. 7.8 יגיש הצעתו בצירוף כל מסמכי ההזמנה מושלמים וחתומים כאמור ,במעטפה סגורה. )כל מעטפה תכיל בתוכה שתי מעטפות נפרדות ,המסומנות לפי העניין כאמור לעיל Aו – (B 5 המעטפה הסגורה תוכנס לתיבת ההצעות של מכרז ,1/2013במשרדי המזמין – רחוב יגאל אלון 55א' – קומה 5בתל אביב -לא יאוחר מיום 17.10.2013בשעה .12:00 מובהר בזאת ,כי על המציע באופן אישי ו/או מי מטעמו ,להכניס הצעתו לתיבת ההצעות הנזכרת דלעיל במועד .הצעות אשר יוגשו באיחור /יוכנסו לתיבת הצעות אחרת /יונחו במשרדי המזמין שלא בתיבת ההצעות האמורה /יישלחו בדואר ,בפקס או בדואר אלקטרוני – יחשבו כהצעות שלא נמסרו והמזמין יהא זכאי להתעלם מהן. תוקף ההצעה .8 הצעת הקבלן תהא סופית ,בלתי חוזרת ואיננה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ,למשך ) 120מאה ועשרים( ימים ,מהמועד האחרון ,שנקבע להגשת הצעות .מבלי לגרוע מהאמור ,הצעת הקבלן לרבות תוקף כתב הערבות להצעה ,יוארכו בהתאם להודעת המזמין והסכמת הקבלן ,אלא אם כן ,ייקבע אחרת על ידי בית המשפט המוסמך. .9 למזמין תהא הזכות לדחות מועד הגשת ההצעות ,לדחות מועד כנס המציעים ו/או לקיים כנס מציעים נוסף ,להזמין קבלנים נוספים להשתתף בהזמנה ו/או לבטל ההזמנה באופן מלא או חלקי ,הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי. שאלות ותשובות .10 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ,שאלה או ספק אצל הקבלן המציע ,באשר למובן המדויק של פרט מבין מסמכי ההזמנה ,על הקבלן המציע לפנות ,לשאול ו/או להודיע על כך למזמין ,בכתב, באמצעות דואר ו/או פקס מס' 03-6366472ו/או דואר אלקטרוני בכתובת , [email protected]לא יאוחר ,מ) 12 -שניים עשר( ימים ממועד כנס המציעים .באחריות הקבלן המציע לוודא קבלת פנייתו כאמור עם הגב' איריס שקד אצל המזמין בטלפון מס' .03-6366422שימת לב ,כי שאלות שיופנו לאחר מועד זה ,לא תעניינה. .11 למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי לכל תשובה ,הסבר או פירוש ,שיינתנו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו ,יהיה תוקף ,אך ורק אם ניתנו בכתב ,נחתמו והופצו על ידי המזמין לכל הקבלנים ,שישתתפו בכנס המציעים )להלן – "תשובות המזמין"(. .12 תשובות המזמין ,ככל אשר יופצו כאמור בסעיף 11דלעיל ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה -על הקבלן לחתום עליהן )ראה סעיף 7.5דלעיל( ולצרפן להצעתו. .13 משהוגשה הצעת הקבלן למזמין ,לא תשמע מצדו של הקבלן כל טענה ,כי לא ידע או לא הביא פרט כלשהו בגדר שיקוליו. 6 הבהרות ושינויים .14 ממועד פרסום ההזמנה ,לא ניתן יהיה לערוך כל שינוי במסמכיה ,בין על ידי המזמין ובין על ידי מי מהקבלנים ,אלא אם כן ,נערכו על פי הוראות הדין וההזמנה .עריכת שינוי משמעה -לגרוע ,למחוק ו/או להוסיף ,הערה ,הסתייגות ו/או מסמך ממסמכי ההזמנה ,בין בגוף המסמכים ,בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת -למעט תשובות המזמין כאמור בסעיף 12דלעיל )להלן" :עריכת שינוי"(. מובהר בזאת ,כי עריכת שינוי של איזה ממסמכי ההזמנה תביא לפסילת ההצעה. .15 העדר חתימה אחת של המציע ו/או החסרת אישור הצהרתי ,טעות סופר ו/או סתירה בנתונים לא מהותיים )להלן – "פגמים טכניים"( לא יגרעו מהצעת הקבלן ,הסכמותיו והתחייבויותיו כלפי המזמין, לנהוג על פי כל מסמכי ההזמנה. .16 וועדת המכרזים של המזמין תהא זכאית בכל עת ,לפנות למי מהקבלנים המציעים ,לקבלת הבהרות, הסברים ו/או להשלמת פרטים טכניים בהצעותיהם ,באופן שיאפשר לראות הצעות הקבלנים כשלמות ומלאות וניתן יהיה לבחון חוסן כלכלי ,ניסיון מקצועי והצעת כל קבלן ,במסגרת שיקוליה .לוועדת המכרזים של המזמין ,יהא שיקול הדעת הבלעדי להחליט ,האם ניתן להתגבר על הפגמים הטכניים בהצעת קבלן ,אם לאו ,הכל בהתאם להוראות הדין. .17 מובהר בזאת ,כי השתתפות בכנס המציעים משמעה – השתתפות בכל חלקי הכנס ,ממועד תחילתו ועד תומו .השתתפות חלקית בכנס ,בין בשל איחור ,בין בשל יציאה קודם לשעת הסיום ובין אחרת, לא תזכה הקבלן באישור על השתתפות בכנס המציעים. בדיקת הצעות שלב א' .18 סמוך לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ,תיפתח תיבת ההצעות בנוכחות מס' חברי וועדת המכרזים של המזמין. .19 כל הצעה תיפתח ,תוצא הימנה המעטפה המסומנת Aוייבדקו המסמכים לצורך עמידה בתנאי הסף, המפורטים במסמך א 2-להזמנה .פתיחת המעטפות וציון שמות הקבלנים ,אשר הצעותיהם עומדות בתנאי הסף ,תתועד בפרטיכל ,אשר ייחתם על ידי כל הנוכחים )להלן – "פרטיכל שלב .("A הצעות הקבלנים אשר לא עמדו בתנאי הסף ,תיפסלנה בשלב זה ולא תמשכנה להיבדק כלהלן. .20 ועדת המכרזים של המזמין תתכנס ובהנחייתה תיפתחנה המעטפות המסומנות Bשל הקבלנים, אשר שמותיהם מופיעים בפרטיכל שלב Aבלבד. 7 .21 משנפתחו המעטפות המסומנות Bכאמור לעיל ,תיבחן על ידי ועדת המכרזים של המזמין ,ההצעה הכספית של כל קבלן ,כפי שתמולא על ידו בסעיף 21למסמך א) 3-הצעת הקבלן( ,כמפורט שם. .22 כל ההצעות הכספיות ,בניטרול ההצעה בה ניתן שיעור ההנחה הגבוה ביותר ובניטרול ההצעה בה ניתן שיעור ההנחה הנמוך ביותר ,תשוקללנה יחדיו לקבלת ממוצע ההנחות ,שניתנו )להלן - "הממוצע"( .מובהר ,כי היה ושיעור ההנחה הגבוה ביותר ,או הנמוך ביותר ,כפי המקרה ,ניתנו ביותר מהצעה אחת ,תנוטרלנה כל ההצעות ,בן ניתנו שיעורי ההנחה האמורים. .23 היו בידי ועדת המכרזים עשר הצעות כספיות או פחות ,יהיו הצעות אלה ,ההצעות הזוכות במכרז ויחולו הוראות סעיפים 26ואילך להלן. .24 היו בידי ועדת המכרזים יותר מעשר הצעות כספיות – תיבדק כל הצעה כספית של כל קבלן כאמור בסעיף 21דלעיל ,בהשוואה לממוצע ,כאמור בסעיף 22דלעיל .כל הצעה ,שהפער בינה לבין הממוצע ,עולה על ) 60%ששים אחוז ממאה אחוז( מהממוצע ,תיחשב כהצעה בלתי סבירה ועל כן, תיפסל. דוגמא ממוצע ההנחות ,לאחר ניטרול ההצעות בן ניתן שיעור ההנחה הגבוה ביותר והנמוך ביותר ,כאמור בסעיף 22דלעיל ,הוא .8%על כן ,הצעות ששיעור ההנחה שניתן בן הוא גבוה מ – 12.8%או נמוך מ – 3.2%תיפסלנה. .25 כל אימת שיתברר ,שאין באופן החישוב דלעיל בכדי לקיים רשימה של ) 10עשרה( קבלנים ,יוגדל הפער בין כל הצעה לבין הממוצע ב ) 10%עשרה אחוז ממאה אחוז( נוספים וכך הלאה ,עד שניתן יהיה לבחור בעשר הצעות ולקיים רשימה של עשרה קבלנים. בדוגמא דלעיל הגדילו תחילה הפער ב – ) 10%עשרה אחוזים ממאה אחוזים( נוספים ,היינו ל – 70%ול – ,80%אולם לא היה בכך כדי לאפשר קבלת הצעות נוספות ולכן היה צורך לערוך סבב רביעי ולהגדיל הפער ב – ) 10%עשרה אחוזים ממאה אחוזים( נוספים עד לשיעור של .90% משמע -כל הצעה שהפער בינה לבין הממוצע עלה על ) 90%תשעים אחוז ממאה אחוז( ,תיחשב נפסלה. .26 מובהר בזאת במפורש ,כי המזמין אינו מתחייב לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא אלא על פי שיקול דעתו המקצועי והבלעדי .כמו כן ,המזמין יהא רשאי לנהל משא ומתן עם הקבלנים המציעים ,לרבות ביחס להצעתם הכספית ,על מנת להביאם להצעה זולה יותר ,בין אם הוצעו למזמין שתיים או יותר הצעות זהות בסכומן ,ובין אחרת. שלב ב' 8 .27 שיעורי ההנחה של כל ההצעות הזוכות ישוקללו יחדיו ,כאמור לעיל ,כך שיתקבל נתון ממוצע אחד, אשר יאפשר למזמין לשלם תמורה אחידה לכל הקבלנים הנכללים ברשימה ,בגין העבודות שיבוצעו על ידם. ערבות המזמין יהא זכאי לממש כתב הערבות להצעה ולחלטה לעצמו ,כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ,ללא .28 צורך בהוכחת נזק או מתן הנמקה כלשהי ,בכל אחד מהמקרים הבאים; 28.1 המזמין קבל הצעת הקבלן והקבלן לא חתם על החוזה ,תוך 15יום ,מיום הודעת המזמין על קבלת הצעתו ,או תוך פרק זמן אחר שייקבע על ידו. 28.2 הקבלן לא המציא למזמין במועד ,כתב הערבות לביצוע העבודות ,בנוסח המפורט במסמך ו 2 -בסכום ,בהצמדה ולתקופה כמפורט בתמצית התנאים מסמך א – 4ו/או אישור קיום ביטוח ,בנוסח כנדרש בחוזה. 28.3 .29 התקיימו הוראות סעיף 35להלן. נדחתה הצעת הקבלן או לחילופין ,נתקבלה הצעת קבלן ,נחתם עמו החוזה ,תוך פרק הזמן שנקבע על ידו ,התקבלו הימנו כתב הערבות לתקופת ביצוע העבודות ואישורי קיום ביטוח ,על פי החוזה - יוחזר לקבלן כתב הערבות להצעה. הודעה על תוצאות .30 המזמין ימסור לכל משתתף הודעה בכתב )פקס /דוא"ל( על קבלה /דחייה של הצעתו ,לפי העניין. .31 משתתף אשר הצעתו נדחתה יקבל בנוסף לאמור לעיל ,עד 30יום ממועד ההודעה לפי סע' 30לעיל, הודעה בדואר רשום ,בצירוף כתב הערבות להצעה .מובהר בזאת ,כי קבלת הודעה מאת דואר ישראל למזמין ,כי הקבלן נמנע מלקבל לידיו דבר הדואר הרשום ,תיחשב כהודעה מוסכמת על דחיית ההצעה והחזרת הערבות. מסירת עבודות לקבלנים הזוכים .32 תוקף החוזה עם כל קבלן מבין הקבלנים שימונו ,יהא עד ליום 20.05.2015או עד למועד סיום ביצוע העבודות ,לפי המאוחר מביניהם .למזמין תהא הזכות להאריך ,פעמיים ,תוקף כל חוזה בשנה נוספת .החליט המזמין לממש זכותו ולהאריך תוקפו של חוזה ,תישלח לקבלן ,מבעוד מועד ,הודעה מתאימה. .33 סמוך לקבלת המזמין ,הרשאה תקציבית ממת"ח לביצוע העבודות ,יפנה המזמין לקבלן המתאים ביותר לדעתו .מובהר בזאת במפורש ,כי הפנייה לקבלנים תיעשה על פי הנחיות מת"ח ,בסבב 9 ביניהם ,בכפוף לשיקול הדעת המקצועי של המזמין ,אשר בגדרו יובאו; מרחק גיאוגרפי ,שיקולים של שביעות או חוסר שביעות רצון המזמין מתפקוד הקבלן בביצוע עבודות קודמות ,אמינות הקבלן, עמידה בלוחות הזמנים בהתארגנות לביצוע ובביצוע בפועל של העבודות ,איכות הביצוע ,איכות ודיוק החשבונות החלקיים ,עמידה בלוחות הזמנים הכוללים ובפרט בשלב מסירת הפרויקט והגשת חשבון סופי מסכם ומידת שיתוף הפעולה של הקבלן עם המזמין. .34 המזמין יהא זכאי לפצל ביצוע העבודות בין מספר קבלנים ולהוציאן אל הפועל באופן מלא או חלקי, הכל על פי שיקול דעתו המקצועי והבלעדי. .35 יודגש ,כי כל אימת שמי מהקבלנים שימונו ,יפעל בניגוד להנחיות המזמין ,יהא המזמין זכאי לסלק ידו של הקבלן מביצוע עבודה ,כמפורט בהוראות החוזה ,אשר ייכרת ביניהם ו/או לגרוע הקבלן כלל ועיקר מרשימת הקבלנים הזוכים ,בכפוף לתוצאות שימוע שיתקיים במת"ח .36 יובהר כי לא מוטלת על המזמין חובה לחלק הרשאות תקציביות לאיזה מהקבלנים הזוכים או לחלק הרשאות תקציביות בין הקבלנים הזוכים בחלקים שווים ביניהם .המזמין זכאי לבחור מבין הקבלנים הזוכים את הקבלן המתאים ביותר לדעתו לביצוע העבודה הפרטנית. .37 אם יסרב הקבלן לבצע עבודה פרטנית ,ישלח לו המזמין מכתב התראה המבהיר לו כי הוא אינו רשאי לסרב עוד לביצוע עבודה פרטנית נוספת ,אלא בנסיבות מיוחדות ביותר ,על פי שיקול דעת המזמין ו/או מת"ח ,בכפוף לאמור בסעיף 38להלן. .38 סמכות מת"ח לגרוע קבלן מרשימת הקבלנים הזוכים .38.1בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן ,יהיה מת"ח רשאי לגרוע קבלן מרשימת הקבלנים הזוכים: .38.1.1 סירוב הקבלן לבצע עבודה פרטנית יותר מפעם אחת במהלך החוזה .38.1.2 אי שביעות רצון של המזמין מאיכות העבודה של הקבלן .38.1.3 אי עמידה בתנאי החוזה שנחתם עם הקבלן .38.2החלטת מת"ח בעניין גריעת הקבלן מרשימת הקבלנים הזוכים תיעשה לאחר קבלת חוות דעת המזמין בעניין זה ובכפוף למתן זכות שימוע לקבלן. .38.3זכות השימוע תינתן באופן הבא – המזמין ו/או מת"ח ישלחו הודעה לקבלן על כוונת מת"ח לגרוע אותו מרשימת הקבלנים הזוכים בצירוף הנימוקים לכך והקבלן יזומן לשימוע בפני מת"ח .במסגרת השימוע תינתן לקבלן האשפרות להגיב לטענות המועלות כנגדו .הקבלן אף יוכל להמציא לידי המזמין ומת"ח את עמדתו בכתב קודם למועד השימוע .מעמד השימוע ייעשה לפחות בנוכחות אלה – מנהל אגף תשתיות בינעירוניות במת"ח ,חשב מת"ח או סגנו, נציג היועמ"ש של מת"ח )להלן" :נציג המדינה"( ,נציג/ים מטעם המזמין והקבלן. 10 .38.4אם לאחר מתן זכות שימוע ,יסברו "נציגי המדינה" כי יש מקום לגרוע את הקבלן מרשימת הקבלנים הזוכים ,תהיה להם הסמכות לעשות כן והמזמין ו/או מת"ח יודיע על כך בכתב לאותו קבלן ,בצירוף נימוקי ההחלטה. .38.5כמו כן ,רשאים "נציגי המדינה" להורות למזמין להפסיק לאלתר את העסקתו של קבלן שסברו כי יש מקום לגרוע אותו מרשימת הקבלנים מכל פרויקט ולהעביר את השלמת הפרויקט לקבלן אחר שזכה במסגרת הסכם זה. .38.6הקבלן לא יהיה זכאי לפיצויים כלשהם אם וכאשר יוחלט לגרוע אותו מרשימת הקבלנים הזוכים. ביטול הצעה .36 המזמין יהא זכאי לדחות ,לפסול הצעה של קבלן או לבטל הודעתו על קבלתה ,בכל אחד מהמקרים הבאים; 36.1 יש בידי המזמין הוכחה להנחת דעתו ,כי קבלן עשה שימוש במידע פנימי מתוך ישיבות ועדת המכרזים של המזמין ו/או החלטותיה ,בטרם פורסמו באופן רשמי. 36.2 יש בידי המזמין חשד ,כי הקבלן פעל לתיאום מחירים עם קבלן/ים אחרים. 36.3 הובא לידיעת המזמין ,כי הצהרה של קבלן בהצעתו ,איננה נכונה או שהקבלן הסתיר מהמזמין עובדה מהותית ,אשר לדעת המזמין ,היה בה כדי להשפיע על קבלת הצעתו. 36.4 הוטל עיקול על נכסי הקבלן המציע ו/או מונה לו כונס נכסים ,זמני או קבוע ,מנהל מיוחד או נאמן ,מפרק ,זמני או קבוע -אלה לא בוטלו בתוך 30יום ממועד ביצועם ויש בהם כדי להשפיע על יכולת הקבלן לקיים איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה. .37 דחה המזמין הצעת קבלן או ביטל הודעתו על קבלתה ,כאמור בסעיף 36דלעיל ,יוסר הקבלן מרשימת הקבלנים והמזמין יהא זכאי לממש כתב הערבות של הקבלן לכיסוי מלוא נזקיו ונזקי מת"ח. בית המשפט המוסמך .38 בכל מחלוקת ו/או שאלה הנובעות מהוראות הזמנה זו ,תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב ולהם בלבד ,הסמכות הבלעדית לדון ולהכריע בה. .39 יהפוך בית משפט מוסמך ,החלטה של ועדת המכרזים ,אשר פסלה הצעת קבלן שלא פעל ככתבה וכלשונה של ההזמנה – ישופה המזמין על ידי הקבלן ,על כל הוצאותיו בגין הליכים משפטיים אלה. 11 .40 נקבע על ידי בית משפט מוסמך ,כי נפל פגם בהחלטת ועדת המכרזים של המזמין או בהליך אחר של המזמין ,הנוגע לבחירת הקבלנים ובשל כך לא נתקבלה הצעת קבלן והוא אינו נכלל ברשימת הקבלנים ,יהא זכאי הקבלן לקבל מהמזמין עקב אי קבלת הצעתו ,אך ורק ההוצאות שהוציא בגין כתב הערבות ובגין רכישת מסמכי ההזמנה .פרט לאלה לא יהא זכאי הקבלן המציע לקבל מהמזמין כל פיצוי אחר ,בגין הפסדים ,אובדן רווח ו/או כל נזק אחר ,אשר לטענתו נגרמו לו כתוצאה מהפגם. _______________ המזמין 12 מסמך א 2 - תנאי סף תנאי הסף להגשת הצעה מפורטים בסעיפים א .עד יד .להלן; מטעמי נוחות בלבד ,תחת כל תנאי סף ,מצוין האישור הנדרש להוכחת העמידה בו. "העתק נאמן למקור" משמע – עותק מצולם או סרוק של המסמך המקורי ,כשהעותק מאושר בחתימה וחותמת עו"ד ,בדבר היותו נאמן למקור. א. רכישת מסמכי ההזמנה. )עותק הקבלה(. ב. השתתפות בכנס המציעים. )אישור המזמין על השתתפות בכנס במלואו( ג. הקבלן המציע ,הנו אישיות משפטית אחת. )העתק נאמן למקור של תעודת התאגדות /תעודת זהות של הגוף המציע(. ד. הקבלן המציע רשום בפנקס הקבלנים בענף ,200בקבוצה ג' בסיווג – 3ומעלה. )העתק נאמן למקור של תעודת רישום הקבלן המציע ברשם הקבלנים ואישור רשם הקבלנים בדבר סיווג הקבלן המציע ,נכון למועד הגשת הצעתו(. ה. הקבלן המציע הנו בעל תעודת "קבלן מוכר" לביצוע עבודות ממשלתיות ,בענף 200קבוצה ג' בסיווג 3ומעלה. )העתק נאמן למקור של אישור מנהלת רישום הקבלנים המוכרים בדבר היותו של הקבלן המציע "קבלן מוכר" לביצוע עבודות ממשלתיות ,בענף 200קבוצה ג' בסיווג 3ומעלה(. ו. כתב ערבות להצעה )ערבות אוטונומית ,של בנק או חברת ביטוח ,בנוסח מסמך ו 1-בהזמנה בסכום ,בהצמדה ולתקופה ,בנוסח מסמך א 4-להזמנה(. ז. קבלת אישור חברת ביטוח ישראלית המורשית על פי דין על נכונותה לערוך ביטוח. )אישורי נכונות עריכת ביטוח ,חתומים על ידי חברת ביטוח ישראלית ,מורשית על פי דין ,בנוסח מסמך א5 - למסמכי ההזמנה(. ח. הקבלן המציע ביצע ב – ) 3שלוש( השנים האחרונות ) ,(2010-2012עבודות פיתוח ותשתית שהסתיימו ,בהיקפים מצטברים ,לכל הפחות ,של ) 50חמישים( מיליון ,₪לא כולל מע"מ ,עבור משרדי ממשלה – בין ישירות ובין באמצעות חברות מנהלות ,גופי סמך של הממשלה ,חברות ממשלתיות ,מועצות ,עיריות ו/או תאגידים עירוניים )אישור רו"ח ,בנוסח מסמך א 6-למסמכי ההזמנה(. 13 ט. הקבלן המציע הנו עוסק ,מדווח ומנהל ספרים כנדרש על פי הדין. )תעודת עוסק מורשה לצורכי מע"מ ,אישור מס ההכנסה על ניכוי במקור ,אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה ,על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .(1976 י. הקבלן המציע הנו בעל תעודת איכות ISO 9001: 2008בתוקף במועד הגשת ההצעות. )העתק נאמן למקור של תעודת האיכות (ISO 9001: 2008 יא. אישור עו"ד או רו"ח ,בדבר זכויות חתימה של מורשים מטעם הקבלן המציע וכי החלטתו להגיש הצעה התקבלה בהתאם לתקנון. )אישור עו"ד או רו"ח של הקבלן המציע ,המאשר זכויות חתימה של מורשים מטעמו וכן ,כי החלטתו להגיש הצעה התקבלה בהתאם לתקנון(. יב. תצהיר ממונה בטיחות וגיהות )תצהיר חתום כדין בנוסח המפורט במסמך ט' למסמכי ההזמנה(. יג. הצהרת הקבלן המציע בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום. )הצהרה חתומה בנוסח המפורט במסמך י' למסמכי ההזמנה(. יד. קבלן שהוא תאגיד – אישור כי התאגיד אינו חב בתשלומי אגרה שנתית ביחס לשנים הקודמות, התאגיד אינו מפר חוק ולא קיבל התראה לפני רישום הערה כאמור. )תדפיס נאמן למקור ,של נסח מרשות התאגידים ביחס למציע ,אשר הוצא לא יאוחר מ ) 72 -שבעים ושתיים( שעות ,לפני מועד הגשת ההצעה(. מובהר בזאת ,כי אי עמידה באיזה מתנאי הסף דלעיל ,תביא לפסילת ההצעה. 14 מסמך א – 3 הצעת הקבלן תאריך __________ לכבוד ח.פ.ת – חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ רחוב יגאל אלון 55 תל אביב הנדון :הצעה להיכלל ברשימת הקבלנים הזוכים לביצוע פרויקטים תחבורתיים .1 הרינו מתכבדים להגיש פרטי הצעתנו לביצוע העבודות בנדון ,מושא ההזמנה )להלן בהתאמה: "העבודות" ו " -ההצעה"(. .2 ההצעה כוללת כל מסמכי ההזמנה מלאים וחתומים על ידנו. .3 עם הודעתכם על קבלת ההצעה ,חתימת החוזה על ידנו -מסמך ב' למסמכי ההזמנה )להלן: "החוזה"( והפקדתנו בידיכם כתב הערבות לביצוע העבודות ואישורי קיום ביטוח ,יהיו ההצעה, החוזה ויתר מסמכים ג' – י' של ההזמנה ,המסמכים היחידים המחייבים אתכם ואותנו. .4 ההצעה מוגשת אך ורק בשמנו ,הננו זכאים לחתום עליה כדין .אנו מצהירים ,כי ההצעה מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים ו/או גופים אחרים ,המגישים הצעות לביצוע העבודות. פרטי ההצעה שמורים עמנו ונימנע מגילוים עד לחלוף המועד להגשת הצעות ,כפי שייקבע על ידכם. .5 הרינו מצהירים ,כי עיינו והבנו מסמכי ההזמנה ,לרבות ,אך מבלי לגרוע ,החוזה ,המסמכים הנלווים לו ועדכוניהם ,עד למועד הגשת ההצעה .למדנו טיב העבודות ,לוח הזמנים וכל הגורמים המשפיעים על ביצועם ,לרבות ,אירועים ביטחוניים ,הוצאות אבטחה ושמירה על הציוד והאתרים בם יבוצעו, הפסקות ,הפרעות ועיכובים ,שאינם מתוכננים ובהתאם לכך ,ביססנו ההצעה. .6 ידוע לנו ,כי הנכם חברה מנהלת ,הפועלת בהקשר זה ,עבור מת"ח .ידוע לנו ,כי תחילת ביצוע העבודות והמשכן ,מותנים בקבלת הרשאה נפרדת לביצוע כל אחד מהם ,אישור תקציב נפרד לביצוע כל אחד מהם ,הקצאת התקציב על ידי מת"ח לכל פרויקט בנפרד והקצאתו לכם מעת לעת .בהעדר הרשאות ,אישור לתקציבים ,אי הקצאתם בפועל או הקצאתם באופן חלקי בלבד ,לא ניתן יהא להתחיל בביצוע כל עבודה או להמשיכה ,אלא כפי שתורו לנו ובהתאם לתקציב שיתקבל אצלכם .כמו 15 כן ,ידוע לנו ,כי חשבונות אשר יוגשו אליכם לתשלום ,מותנים בנוסף על אישורכם ,אף בקבלת אישור מת"ח וכי למת"ח ישנה הזכות להפחתת שיעור החשבונות ,על פי שיקול דעתם. .7 אנו מסכימים ,כי לא יהא באמור בסעיף 6דלעיל להצעתנו ,כדי לזכותנו בחזרה מההצעה, השתחררות מהתחייבויות כלפיכם או בביטול החוזה .לא תהיינה לנו טענות ,תביעות או דרישות, נגדכם או נגד מת"ח ולא נהיה זכאים לכל פיצוי ו/או סעד אחר עקב כך ,לרבות אך מבלי לגרוע ,בשל התארכות משך ביצוע העבודות. .8 אנו מוותרים מראש על כל טענה של אי הבנה או ידיעה של פרט /תנאי ממסמכי ההזמנה או החוזה וכל מסמך אחר ,המהווה חלק מהם ולא תהיינה לנו תביעות או דרישות עקב כך. .9 אנו מתחייבים ,כי לא יאוחר מתום 15יום ,מיום הודעתכם ,כי קיבלתם ההצעה ,או תוך כל מועד אחר ,שייקבע על ידכם ,לחתום על החוזה ועל כל מסמך אחר ,המהווה חלק הימנו ולהפקיד בידיכם במעמד זה ,כתב ערבות לזכותכם לתקופת ביצוע העבודות ,בנוסח המפורט במסמך ו 2-בסכום, בהצמדה ולתקופה כמפורט במסמך א – 4במסמכי ההזמנה ואישור קיום הביטוח ,כמפורט בנספח 3לחוזה .עם הפקדת כתב הערבות כאמור בידיכם ,יוחזר לנו ,כתב הערבות להצעה ,אשר מופקד על ידנו עם הגשתה. .10 הימנעותנו מחתימה על החוזה ,מהעברת כתב ערבות לתקופת ביצוע העבודות והבדק ,או מהמצאת אישור קיום ביטוח כאמור לעיל ,תפטור אתכם מכל התחייבות כלפינו .אתם תהיו זכאים – אך לא חייבים – לראות בהצעה ולקבלה על ידכם ,כחוזה מחייב בינינו לביניכם ,מבלי שיהא בכך כדי לגרוע מזכויותיכם האחרות ,כאמור במסמכי ההזמנה ובמיוחד מזכותכם למסור ביצוע העבודות לכל אחד אחר .אתם תהיו זכאים לממש הערבות להצעה ולחלטה לעצמכם ,כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ,ללא צורך בהוכחת נזק או מתן הנמקה כלשהי. .11 ההצעה הינה סופית ,בלתי חוזרת ,איננה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ותחייב אותנו למשך 120 )מאה ועשרים( יום ,מהמועד האחרון ,שייקבע על ידכם ,להגשת ההצעות או כפי שיורה בית המשפט המוסמך. .12 אנו מתחייבים לבצע העבודות ,בהתאם וכמפורט במסמכי ההזמנה ובחוזה ,לרבות ,לפי לוח הזמנים ,כתב הכמויות והמחירים שנקבנו בהצעה ,בשלמות ,במקצועיות ,באיכות ובטיב מעולים, לשביעות רצונכם. 16 .13 ידוע לנו ואנו מסכימים ,כי ביצוע העבודות על ידינו יפוקחו על ידי מפקח ,הפועל באופן עצמאי מטעמכם ואנו מתחייבים למלא אחר הוראותיו והנחיותיו. .14 יש לנו הידע ,המומחיות ,הניסיון והמשאבים ,לרבות הכלכליים וכוח האדם ,הדרושים לביצוע העבודות. .15 אין כל מניעה ,בין על פי דין ,בין על פי חוזה ובין אחרת ,המונעת או מגבילה אותנו ,מהגשת ההצעה או מביצוע העבודות. .16 צירפנו להצעתנו כל המסמכים להלן ,כשהם במעטפה סגורה ועל גביה מסומן ;A - אישור רכישת מסמכי ההזמנה )צילום קבלה(. אישור המזמין על השתתפותו בכנס המציעים. העתק נאמן למקור של תעודת התאגדות /תעודת זהות של המציע. העתק נאמן למקור של תעודת רישום הקבלן המציע ברשם הקבלנים. אישור רשם הקבלנים בדבר סיווג הקבלן המציע ,נכון למועד הגשת הצעתו. אישור מנהלת רישום קבלנים מוכרים בדבר היותו של הקבלן המציע" ,קבלן מוכר" לביצוע עבודות ממשלתיות ,בענף 200קבוצה ג' בסיווג 3ומעלה. כתב ערבות אוטונומית ,בנוסח המופיע במסמך ו 1-בהזמנה בסכום ,בהצמדה ולתקופה ,כמפורט במסמך א) 4-להלן" :כתב הערבות להצעה"(. אישורי נכונות עריכת ביטוח בנוסח מסמך א 5-במסמכי ההזמנה אישור רו"ח המאשר ,בנוסח מסמך א ,6-כי הקבלן המציע ביצע ב – ) 3שלוש( השנים האחרונות ) ,(2010-2012עבודות פיתוח ותשתית בהיקפים מצטברים ,לכל הפחות ,של ) 60ששים( מיליון ,₪לא כולל מע"מ ,עבור משרדי ממשלה – בין ישירות ובין באמצעות חברות מנהלות ,גופי סמך של הממשלה ,חברות ממשלתיות, מועצות ,עיריות ו/או תאגידים עירוניים. תעודת עוסק מורשה לצורכי מע"מ. אישור מס הכנסה על ניכוי מס במקור. אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה ,על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976 תעודת ISO 9001: 2008בתוקף במועד הגשת ההצעה. אישור רו"ח /עו"ד בדבר זכויות חתימה של מורשים מטעם הקבלן המציע וכי החלטתו להגיש הצעה להזמנה ,התקבלה בהתאם לתקנון. 17 הצהרה חתומה בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום ,בנוסח המפורט במסמך י' למסמכי ההזמנה. תצהיר ממונה בטיחות של הקבלן )מסמך ט'(. אישור רשות התאגידים בדבר העדר חובות והעדר רישום /התראה על הפרת חוק. .17 אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל ,תשמש במקום ההתראה הנ"ל. .18 אנו מצהירים בזאת ,כי בין אם ההצעה תתקבל ובין אם לאו ,מכל סיבה שהיא ,אנו מוותרים בזאת, על זכותנו ,באופן מלא ,מוחלט ,בלתי מסויג ,בלתי מותנה ובלתי חוזר ,על כל זכות ,אם ובמידה שתהיה לנו כזאת ,לפניה לערכאות שיפוטיות לקבלת צו מניעה ,בין זמני ובין קבוע ,נגדכם ,נגד מת"ח ו/או נגד כל גוף אחר ,בקשר להיכללותנו ברשימת הקבלנים ו/או לביצוע העבודות ,בין באופן ישיר ובין באופן עקיף. כמו כן ,ידוע לנו ואנו מסכימים ,כי אם לא נמלא אחר הוראות ההזמנה ככתבה וכלשונה וגלל כן, הצעתנו תיפסל ,אנו נשפה את המזמין ,בגין כל ההוצאות המשפטיות שייגרמו לו עקב כך. .19 לא נמחה ולא נסב זכויותינו ו/או חבויותינו על פי ההצעה. 18 .20 פרטי הקבלן: שם מלא ________________________________________ מס' עוסק מורשה ________________________________________ מען ________________________________________ מספרי טלפון ________________________________________ מספר פקס ________________________________________ דואר אלקטרוני ________________________________________ מורשי חתימה __________________ ____________________ / פרטי מנהל פרויקט ________________________________________ פרטי ממונה בטיחות ________________________________________ 19 .21 הצעת המחיר הרינו מציעים בזאת, הנחה )הנחה בלבד ולא תוספת( בשיעור של __________ % )יש לכתוב במפורש במילים - _____________ אחוזים( ,מכלל המחירים המופיעים בכתבי הכמויות והמחירים במחירון – מסמך ד' להזמנה ,המצורף בחוברת נפרדת. מובהר ,כי ביחס לסעיפים הבאים לא תצוין הנחה ויחולו המחירים שבמחירון; מצעים )תת פרק 51.3במחירון(. עבודות אספלט )תת פרק 51.4במחירון(. תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך )תת פרק 51.9במחירון(. תשלומים והקצבים שונים )פרק 61במחירון(. בכבוד רב, _____________ תאריך _____________ הקבלן )חתימה וחותמת( 20 מסמך א 4 - תמצית תנאים כתב ערבות להצעה ערבות אוטונומית ,צמודה למדד יוקר המחיה ,בתוקף למשך 90יום ,מהמועד האחרון להגשת הצעות ,בסך של ) 250,000מאתיים וחמישים אלף( ₪בנוסח מסמך ו.1- כתב ערבות לתקופת ביצוע העבודות ערבות אוטונומית ,צמודה למדד בסיס החוזה ,בתוקף ותקופת הבדק למשך תקופת ביצוע העבודות ולמשך 14חודשים נוספים ממועד סיומן ,בסך של ) 500,000חמש מאות אלף( ₪ בנוסח מסמך ו.2- פיצוי מוסכם בגין איחור בתחילת ) 0.5%מחצית האחוז ממאה אחוז( מתמורת הקבלן ביחס ביצוע העבודות בפועל באתר לכל עבודה ,בגין כל שבוע איחור בתחילת העבודות באתר בפועל ,לאחר חלוף 60יום ממועד צו התחלת העבודה וחלק יחסי תואם בגין כל חלק של שבוע. פיצוי מוסכם בגין איחור בסיום ביצוע ) 0.5%מחצית האחוז ממאה אחוז( מתמורת הקבלן ביחס העבודות לכל עבודה ,בגין כל שבוע איחור. תקופת ביצוע העבודות החל ממועד קבלת צו תחילת עבודה ועד מסירת העבודות לרשות המקומית וקבלת אישור מסירה. מדד בסיס החוזה מדד הסלילה הידוע במועד פרסום תוצאות ההזמנה על ידי ועדת המכרזים ,או כל מועד נדחה שייקבע על ידי בית המשפט המוסמך. התייקרויות על פי הכללים להצמדת התקשרויות הוראות לפי חכ"מ – ספר מינהל משקי ,התקף ליום חתימת החוזה. 21 מסמך א5 - אישור נכונות עריכת ביטוחים שם המבטח_________________ : לכבוד ח.פ.ת - .חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ רח' יגאל אלון 55 תל -אביב ג.א.נ, הנדון; אישור הרינו מאשרים בזאת ,כי קיבלנו מאת ________ ח.פ ____________ )להלן "הקבלן"( ,דרישות הביטוח המבוקשות על ידכם בהתאם להזמנה להציע הצעות מס' 1/2013שהוצאה על ידכם ואשר העתקים מהם מצורפים למסמך זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. כמו כן הננו מאשרים ,כי לפי הוראתו של הקבלן המגיש הצעתו להזמנה כאמור ,נהיה מוכנים להוציא עבורו פוליסות הביטוח האמורות ,בתנאים ובמועדים כמצוין באישורי הביטוח המצ"ב וכפי שיתבקשו על ידכם. תוקף אישור זה שנה ,החל ממועד חתימתו. מבלי לגרוע מהאמור ,אנו נסכים להאריך תוקף פוליסות הביטוח האמורות ,מידי שנה אף לאחר מועד זה ,ככל שנתבקש לעשות כן על ידי הקבלן. בכבוד רב, _____________________ חתימה וחותמת חברת הביטוח תאריך ______________ שם החותם ותפקידו: ______________________ )על המבטח לאשר הסכמתו בחתימה וחותמת על כל עמודי ) 4ארבעה( הנספחים המצורפים לאישור זה( אין לשנות נוסח מסמך זה ,למעט השלמת פרטים במקומות המיועדים לכך. מובהר בזאת ,כי עריכת שינוי של איזה מאישורי הביטוח תביא לפסילת ההצעה. 22 אישורי ביטוח שם המבטח_________________ : אישור ביטוח – עבודות קבלניות לכבוד ח.פ.ת - .חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ רח' יגאל אלון 55 תל -אביב ג.א.נ,. הנדון; אישור ביטוח אנו מאשרים בזה ,כי ערכנו עבור הקבלן ____________ ת.ז/.ח.פ) ___________ .להלן – "הקבלן"( פוליסה לביטוח עבודות קבלניות בקשר עם ביצוע עבודות עבור מדינת ישראל – משרד התחבורה בהתאם להזמנה להציע הצעות מס' __________ )להלן "העבודות"( כמפורט להלן: פוליסה לביטוח עבודות קבלניות פוליסה פתוחה או פוליסה הצהרתית לביטוח כל הסיכונים לביטוח עבודות קבלניות )להלן "ביטוח עבודות קבלניות"( .פוליסה זו תכסה את כל העבודות אשר יבוצעו על ידי הקבלן במסגרת ההזמנה הנ"ל ובקשר לכל הפרויקטים והעבודות אשר יוצהר עליהן במסגרת הפוליסה במהלך תקופת הביטוח ,והיא כוללת את פרקי הכיסוי הבאים: א. פרק - 1ביטוח לרכוש בערכו המלא של כל פרויקט מבוצע כפי שהוצהר לכם בכפוף לערך פרויקט מקסימאלי של ₪ 6,000,000לפרויקט אחד ,כולל כיסוי נגד נזק בזדון ,רעידת אדמה ,נקי טבע ופריצה ,וכולל את ההרחבות הבאות: • נזק עקיף שנגרם על ידי תכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים. • כיסוי לרכוש סמוך – על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר – הנמצא באתר המבוטח או בקרבתו המידית ,בגבול אחריות שאינו פוחת מ .₪ 10,000,000 • כיסוי לרכוש שעליו עובדים בערכו הריאלי של רכוש זה בגבול אחריות שאינו פוחת מ .₪ 2,000,000 - • כיסוי עבור ציוד עזר ,ציוד קל ומתקנים קלים הנמצאים באתר העבודות על פי ערכם. • כיסוי עבור מבני עזר זמניים הנמצאים באתר על פי ערכם. • שכר טרחת מהנדסים ,אדריכלים ויועצים בגבול אחריות שאינו פוחת מ .₪ 200,000 • הוצאות לפינוי הריסות בגבול אחריות שאינו פוחת מ .₪ 1,000,000 • כיסוי בעת העברה בגבול אחריות שאינו פוחת מ .₪ 200,000 • הוצאות מיוחדות בגבול אחריות שאינו פוחת מ .₪ 200,000 ב. פרק – 2ביטוח חבות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של _____________ למקרה ו- ___________________בסה"כ לתקופת הביטוח )אינו פוחת מסכום של ₪ 12,000,000למקרה ולתקופה( .הביטוח לפי פרק זה כפוף לסעיף אחריות צולבת. ג. פרק 3ביטוח חבות מעבידים בגבולות אחריות של ₪ 18,600,000לעובד למקרה ולתקופת הביטוח . תנאים מיוחדים: א. היקף הכיסוי בפוליסה אינו פוחת מהיקף הכיסוי בפוליסת "ביט" בענף זה )או פוליסה מקבילה לה בהיקף הכיסוי(. 23 ב. הכיסוי כולל תקופת תחזוקה מורחבת של 24חודש. ג. בקשר עם תביעה אשר תוגש לפי פרק א' לפוליסה )ביטוח הרכוש( ,הזכות לטיפול בתביעות הינה בידיכם. ד. תגמולי הביטוח עבור תביעה המוגשת לפי פרק א' לפוליסה ישולמו לכם או לפקודתכם. מספר הפוליסה_____________ :תקופת הביטוח :מ ___________ עד _____________ הפוליסה המצוינת לעיל כפופה לתנאים הבאים: א. ב. ג. ד. ה. ו. שם המבוטח כולל את הקבלן ואת קבלני המשנה ,את מדינת ישראל – משרד התחבורה ,את המזמין וכן את מנהל הפרויקט ואת המפקח. הכיסוי בפוליסה נחשב ביטוח ראשוני ) (Primaryוהינו קודם לכל ביטוח דומה אשר נערך על ידי מדינת ישראל – משרד התחבורה ו/או המזמין ו/או עבור מי מהם .אנו מוותרים על כל זכות להשתתפות מבטחי המזמין בנטל הכיסוי הביטוחי והחיוב ,ככל שזכות כזו הייתה מוקנית לנו מכוח סעיף 59של חוק חוזה הביטוח התשמ"א ,1981או אחרת. הכיסוי בפוליסה לא יצומצם אלא אם נמסרה למזמין הודעה של 60יום לפחות מראש על כך בדואר רשום. פוליסה זו איננה ניתנת לביטול אלא מחמת אי תשלום הפרמיה או מחמת מרמה בתביעה לקבלת תגמולי ביטוח. ביטול זכות השיבוב נגד מדינת ישראל – משרד התחבורה ו/או המזמין וכן נגד כל אדם הפועל מטעם מי מהם בעבודות כולל מנהל הפרויקט והמפקח ,או שהמזמין התחייב בכתב לשפותו ,למעט אדם או גוף אשר פעלו מתוך כוונת זדון. רק הקבלן יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפויות העצמיות ולמילוי החובות המוטלות על המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה. בכפוף לתנאי כל פוליסה וסייגיה עד כמה שלא שונו על ידי האמור לעיל. בכבוד רב חתימה וחותמת חברת הביטוח ___________________________ תאריך ______________ שם החותם ותפקידו: ______________________ אין לשנות נוסח מסמך זה ,למעט השלמת פרטים במקומות המיועדים לכך. מובהר בזאת ,כי עריכת שינוי של איזה מאישורי הביטוח תביא לפסילת ההצעה. 24 שם המבטח_________________ : אישור עריכת ביטוחי הקבלן לכבוד ח.פ.ת - .חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ רח' יגאל אלון 55 תל -אביב ג.א.נ,. הנדון; אישור ביטוח אנו מאשרים בזה ,כי ערכנו עבור הקבלן ____________ ת.ז/.ח.פ) ___________ .להלן – "הקבלן"( פוליסות הביטוח המפורטות להלן בקשר עם ביצוע עבודות עבור מדינת ישראל – משרד התחבורה ,בהתאם להזמנה להציע הצעות מס' ) 1/2013להלן "העבודות"(; .1פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי המשמש בביצוע הפרויקט ואיננו מהווה חלק ממנו ,בסכום ביטוח של __________ בהיקף כיסוי שאינו נופל מן הכיסוי הניתן בפוליסה "ביט" בענף זה ,וכולל ביטוח חבות כלפי צד שלישי )נזקי רכוש( בגין השימוש בציוד המבוטח ,בגבול אחריות של __________________ למקרה ולתקופה לכל כלי. מספר הפוליסה_____________ :תקופת הביטוח :מ ___________ עד _____________ .2ביטוח חבות כלפי צד שלישי )נזקי רכוש( בגין השימוש ברכב עבור הרכבים הבאים: מס .רישוי ___________________ מס .רישוי ___________________ מס .רישוי ___________________ מס .רישוי ___________________ מס .רישוי ___________________ מס .רישוי ___________________ בגבול אחריות של _______________ למקרה ולתקופה לכל רכב )לא יפחת מאשר ₪ 500,000למקרה(. מספר הפוליסה_____________ :תקופת הביטוח :מ ___________ עד _____________ כל אחת מן הפוליסות המצוינות לעיל כפופה לתנאים הבאים: א .הכיסוי בפוליסה נחשב ביטוח ראשוני ) (Primaryוהינו קודם לכל ביטוח דומה אשר נערך על ידכם או עבורכם ,ואנו מוותרים על כל דרישה או טענה לשיתוף ביטוחיכם בכיסוי ,וזאת כאמור בסעיף 59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א .1981 - ב .הכיסוי בפוליסה לא יצומצם ולא יבוטל אלא אם נמסרה לכם הודעה של 60יום לפחות מראש על כך בדואר רשום. ג .ביטול זכות השיבוב נגד מדינת ישראל – משרד התחבורה ו/או המזמין ,וכן נגד כל אדם הפועל מטעם מי מהם בעבודות ,או שהמזמין התחייב בכתב לשפותו ,למעט אדם או גוף אשר פעלו מתוך כוונת זדון. ד .רק הקבלן יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפויות העצמיות ולמילוי החובות המוטלים על המבוטח בהתאם לתנאי כל פוליסה. כפוף לכל תנאי כל פוליסה וסייגיה עד כמה שלא שונו על ידי האמור לעיל. בכבוד רב חתימה וחותמת חברת הביטוח_______________________________________ תאריך ______________ שם החותם ותפקידו______________________ : אין לשנות נוסח מסמך זה ,למעט השלמת פרטים במקומות המיועדים לכך. מובהר בזאת ,כי עריכת שינוי של איזה מאישורי הביטוח תביא לפסילת ההצעה 25 שם המבטח_______________ : אישור עריכת ביטוח חבות המוצר לכבוד ח.פ.ת - .חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ רח' יגאל אלון 55 תל -אביב ג.א.נ,. הנדון; אישור ביטוח אנו מאשרים בזה ,כי ערכנו עבור הקבלן ____________ ת.ז/.ח.פ) ___________ .להלן – "הקבלן"( פוליסה לביטוח חבות המוצר בגין העבודות שהושלמו בכל פרויקט ,לכיסוי חבות הקבלן )כולל חבות בגין פעילות של כל אדם הפועל מטעמו ו/או עבורו( כלפי צד ג' כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם המזמין ועובדיו ו/או גורמים אחרים הקשורים עמו בפרויקט ,בגין נזק אשר נגרם לאחר תום העבודות ומסירת הפרויקט לידי המזמין ו/או לידי מי מטעמו ו/או מטעם מדינת ישראל – משרד התחבורה. גבול האחריות בביטוח זה הינו _______________ לאירוע ו ____________ בסה"כ לתקופת הביטוח השנתית )לא פחות מאשר ₪ 1,000,000למקרה ולתקופה(. מספר הפוליסה ___________ :תקופת הביטוח :מ ____________ עד _______________ הפוליסה כפופה לתנאים הבאים: א .שם המבוטח כולל את הקבלן והפוליסה הורחבה לכלול את מדינת ישראל – משרד התחבורה ו/או את המזמין כמבוטחים נוספים בגין אחריות מי מהם למעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מן הפועלים מטעמו. ב .הכיסוי בפוליסה נחשב ביטוח ראשוני ) (Primaryוהינו קודם לכל ביטוח דומה אשר נערך על ידי או עבור מי מן המבוטחים הנוספים המנויים בסעיף א' לעיל .אנו מוותרים על כל זכות להשתתפות מבטחי המזמין בנטל הכיסוי הביטוחי והחיוב ,ככל שזכות כזו הייתה מוקנית לנו מכוח סעיף 59של חוק חוזה הביטוח התשמ"א ,1981או אחרת. ג .הכיסוי בפוליסה לא יצומצם ולא יבוטל אלא אם נמסרה למזמין הודעה של 60יום לפחות מראש על כך בדואר רשום. ד .ביטול זכות השיבוב נגד מדינת ישראל – משרד התחבורה ,נגד המזמין וכן נגד כל אדם הפועל מטעם מי מהם בפרויקט ,או שהמזמין התחייב בכתב לשפותו ,למעט אדם או גוף אשר פעלו מתוך כוונת זדון. ה .רק הקבלן יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפויות העצמיות ולמילוי החובות המוטלים על המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה. בכפוף לתנאי כל פוליסה וסייגיה עד כמה שלא שונו על ידי האמור לעיל. בכבוד רב חתימה וחותמת חברת הביטוח _____________________________ תאריך ______________ שם החותם ותפקידו: ______________________ 26 מסמך א – 6 אישור רו"ח אני הח"מ ___________ ,רו"ח של הקבלן המציע _________________) להלן – "הקבלן"( ,לאחר שבדקתי ואישרתי הדוחות הכספיים של הקבלן ,מאשר בזאת ,כי ב ) 3 -שלוש( השנים האחרונות ) 2010עד 2012כולל( ,ביצע הקבלן ,עבודות פיתוח ותשתית שהסתיימו ,בהיקפים מצטברים ,לכל הפחות ,של 50 )חמישים( מיליון ,₪לא כולל מע"מ ,עבור משרדי ממשלה – בין ישירות ובין באמצעות חברות מנהלות ,גופי סמך של הממשלה ,חברות ממשלתיות ,מועצות ,עיריות ו/או תאגידים עירוניים. ____________ תאריך שם רו"ח __________________ מס' ת.ז__________________ . מס' רישיון _________________ מען וטלפון _________________ חתימה וחותמת _____________ 27 מסמך ב חוזה מס' 1/2013 שנכרת ב _______ ביום ___ חודש ________ שנת 2013 בין ח.פ.ת – חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ ח.פ51-1619157 . )להלן" :המזמין"( מצד אחד לבין _______________________ ____________________ )להלן" :הקבלן"( מצד שני הואיל והמזמין פועל עבור ומטעם מדינת ישראל – משרד התחבורה )להלן -מת"ח(; והואיל והמזמין הקים רשימת קבלנים )להלן – "רשימת הקבלנים הזוכים"( לביצוע פרויקטים תחבורתיים, אשר בין היתר כוללים; הקמה וסלילה של קטעי כבישים ,כבישי כניסה ליישובים ,כבישים טבעתיים ,צמתים, מעגלי תנועה ,תאורת רחובות ,התקנת אביזרי תנועה ו/או בטיחות ,ביצוע תכניות אב לתחבורה וכן תכנון ו/או ביצוע של כל פרויקט תחבורתי נוסף שיידרש בתחומי רשויות מקומיות במגזרי המיעוטים ואחרות ,ביישובי הגליל הדרומי ומרכז הארץ )מדרום לכבישים 77ו – 79ומצפון לקו אשקלון – מצפה שלם ובמקרים מיוחדים גם צפונה מקו ,(,77/79כפי שיידרשו ויתוקצבו על ידי מת"ח מעת לעת )להלן – "העבודות"(. והואיל והמזמין קיבל הצעת הקבלן ,מיום _______ להיכלל ברשימת הקבלנים הזוכים ולבצע העבודות; אשר על כן ,הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן; 28 תוכן עניינים של החוזה; נושא הסעיף מס' עמוד בחוזה מס' סעיף 1 פרשנות 30 2 הצהרות קבלן 32 3 העסקה 33 4 בדיקות מקדימות ,רישיונות ואישורים 33 5 סימון ומדידות 34 6 קבלת האתר וביצוע העבודות 34 7 דרכי ביצוע ולוחות זמנים 35 8 השגחה מטעם הקבלן 36 9 רישיונות כניסה והרחקת עובדים 37 10 שמירה ,גידור ,בטיחות ומתקנים באתר 37 11 נזק לעבודות 38 12 נזק לגוף או לרכוש 39 13 נזק לעובדים 40 14 ביטוח על ידי הקבלן 40 15 הסבת חוזה והעסקת קבלני משנה 44 16 פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן 44 17 כתב ערבות לתקופת ביצוע העבודות 44 18 סמכויות המפקח וניהול יומן 45 19 מציאת עתיקות ונכסי המדינה 46 20 זכויות קניין רוחני 46 21 תשלום תמורת זכויות צד שלישי 46 22 זכויות הציבור ונוחותו 47 23 תיקון נזקים 47 24 מניעת הפרעה לתנועה 47 25 העברת משאות מיוחדים 47 26 קבלנים אחרים 47 27 סילוק פסולת וניקוי האתר 48 28 עובדי הקבלן 48 29 אספקת ציוד וחומרים 49 30 העדפת טובין תוצרת הארץ 49 31 טיב החומרים ואיכות העבודות 50 32 חומרים באתר 51 33 בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים 52 34 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה 53 35 אספקת מים 53 36 אספקת חשמל 53 29 37 מועד השלמת העבודות 53 38 ארכה או קיצור להשלמת העבודות 54 39 עבודה בשעות היום בימי חול 54 40 החשת קצב ביצוע העבודות 54 41 פיצויים מוסכמים 55 42 הפסקת ביצוע העבודות על ידי המזמין 55 43 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים 57 44 שינויים 57 45 הערכת שינויים 57 46 תשלומי עבודה יומית 58 47 רשימת תביעות 59 48 מדידת כמויות 59 49 הקצבים ומחירי יסוד 60 50 תעודת השלמה 60 51 פגמים וליקויים 61 52 בדק ותיקונים 61 53 אי מילוי התחייבויות הקבלן 61 54 שכר החוזה 62 55 מקדמה 62 56 תשלומי ביניים 64 57 סילוק שכר החוזה 65 58 תשלומי יתר 65 59 תנודות במחיר החומרים וערך העבודות 66 60 סילוק הקבלן מהאתר 68 61 סילוק הקבלן מרשימת הקבלנים 68 62 שיפוי 68 63 קיזוז 68 64 מניעות בהמשך ביצוע העבודות 69 65 מס ערך מוסף 69 66 סמכות שיפוט 69 67 משלוח הודעות 69 נספח – 1טופס פתיחת אתר 71 נספח – 2מבוטל נספח – 3כללים להצמדת התקשרויות – חשב כללי 73 30 .1 פרשנות 1.1 1.2 המבוא והנספחים לחוזה זה ,המפורטים להלן ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו; 1.1.1 הצעת הקבלן במסגרת ההזמנה מסמך א 3 -להזמנה 1.1.2 המפרט הכללי מסמך ג' להזמנה 1.1.3 המפרט הטכני המיוחד מסמך ג – 1להזמנה 1.1.4 אופני מדידה מיוחדים מסמך ג – 2להזמנה 1.1.5 מפרט מע"צ מסמך ג – 3להזמנה 1.1.6 כתב כמויות מסמך ד' להזמנה 1.1.7 ערכת תכניות פרטים סטנדרטיים מסמך ה' להזמנה 1.1.8 ערבות בנקאית מסמך ו 2 -להזמנה 1.1.9 העדר תביעות מסמך ז' להזמנה 1.1.10פרטיכל קבלת עבודה על ידי הרשות המקומית מסמך ח' להזמנה 1.1.11הוראות בטיחות והצהרת מהנדס בטיחות. מסמך ט' להזמנה 1.1.12הצהרה בדבר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום מסמך י' להזמנה למונחים המופיעים בחוזה זה תיוחד המשמעות הנקובה להלן בצדם; החוזה - חוזה זה ,אשר מהווה חוזה מסגרת להתקשרות עם הקבלן. העבודות - כל העבודות המפורטות בחוזה ,חלקן או במלואן ,כפי שיידרש הקבלן לבצע בהתאם להרשאות שיקבל מהמזמין מעת לעת. משך ביצוע העבודות - החל ממועד הוצאת המזמין צו המורה לקבלן להתחיל בביצוע העבודה )להלן – "צו התחלת עבודה"( ועד להשלמת העבודות במלואן וקבלתן על ידי הרשות המקומית. האתר - שטח המקרקעין בו ,דרכו ,מעליו או מתחתיו ,מבוצעות העבודות ,לרבות כל שטח מקרקעין נוסף אשר יועמד לרשות הקבלן לצורך ביצוע העבודות. ציוד וחומרים - חומרי בניה ,מוצרים ,ציוד הנדסי מכני וחשמלי ,ציוד בקרה, מכשור ,אביזרים ,מוצרים ,חומרי עזר וכל חומר אחר הדרוש לביצוע העבודות. התוכניות - תכניות ,שרטוטים ,מפרטים ,כתבי כמויות וכל שינוי באלה מהם בין שיוכנו על ידי הקבלן ובין שיועברו אליו מעת לעת על ידי מנהל הפרויקט /המפקח כהגדרתם להלן. המעבדה - מעבדה מוסמכת על פי החוק. מנהל הפרויקט מטעם מי שימונה לתפקיד זה על ידי המזמין ואחראי מטעם המזמין לנהל ביצוע העבודות. המזמין - 31 1.3 נציג הקבלן - שלוח של הקבלן ,בעל ניסיון של 5שנים לפחות בניהול פרויקטים ,שזהותו אושרה מראש על ידי המזמין ,הממונה על ידי הקבלן להיות נציגו המוסמך ,לכל דבר ועניין בקשר לביצוע החוזה. מהנדס ביצוע - עובד של הקבלן אשר הנו מהנדס אזרחי מוסמך ובעל רישיון כדין ,בעל ניסיון של 5שנים ,לכל הפחות ,ממועד רישום רישויו בפנקס המהנדסים .בעל הכשרה ניהולית ,שהוסמך בקורס בטיחות תנועה של מע"צ ועמד בהצלחה במבחן בטיחות בעבודות בנייה ,בפני ועדה שמינה מפקח העבודה הראשי. מנהל הקבלן - עבודה מטעם בוגר קורס מנהלי עבודה ומוסמך בעל תעודה תקפה וחתומה של משרד העבודה הרווחה והכלכלה ,מוסמך בקורס בטיחות של מע"צ ,אשר העסקתו בפרויקט אושרה בפועל על ידי משרד העבודה) .אין די בהגשת בקשה לאישור(. קבלן הקבלן - משנה מטעם קבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף ראשי ובסיווג ,המתאימים לסוג והיקף העבודות בהן הוא מועסק באתר ,אשר זהותו אושרה מראש ובכתב על ידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין והנו פועל באתר באופן מתמיד תחת השגחה וניהול של מנהל העבודה מטעם הקבלן .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, קבלני משנה בתחום הבטיחות )הסדרי תנועה זמניים ,שלבי ביצוע והסדרים סופיים( יהיו כאלה שהנם ספקים מאושרים על ידי חברת נתיבי ישראל בע"מ. המפקח - מי שימונה לתפקיד זה על ידי המזמין ואחראי מטעם המזמין לפקח על ביצוע העבודות. תקופת הבדק - משך של 12חודשים ,לכל הפחות ,ממועד קבלת הקבלן, תעודת השלמה כהגדרתה בחוזה או כל מועד נדחה אחר כפי שייקבע על ידי המזמין. המדד - מדד מחירי תשומות הסלילה ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו. מדד הבסיס - המדד הידוע במועד פרסום תוצאות המכרז על ידי ועדת המכרזים או כל מועד נדחה אחר ,שייקבע על ידי בית המשפט. המדד הקובע - המדד ,הידוע ,במועד ביצוע העבודות ביחס אליהן מוגש החשבון. התמורה - התמורה הממוצעת ,כפי שנקבעה עם הקמת רשימת הקבלנים ופורסמה על ידי המזמין. כותרות סעיפי חוזה זה נועדו לשם הנוחות בלבד ,אין להן ולא יינתן להן כל משקל בפירושו. 32 1.4 .2 חוזה זה ממצה המוסכם בין הצדדים ביחס למושאו ,לא תהיה נפקות לכל משא ומתן ו/או הבנה ו/או הסכמה ו/או מצג ,אשר היו – אם היו ,בין בכתב ובין בע"פ ,בין במפורש ובין במרומז – בין הצדדים לחוזה זה ,עובר לכריתתו. 1.5 לא יהא תוקף לכל שינוי בהוראות חוזה זה ,אלא אם כן ,נעשה בכתב ונחתם על ידי הצדדים. 1.6 בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה או דו משמעות בקשר לביצוע העבודות בין הוראות החוזה לבין נספחיו או בין חוזה זה לבין הוראות כל מסמך אחר ,יפנה הקבלן למנהל הפרויקט ונציג המזמין ,אשר יכריע בשאלה ,לפי שיקול דעתו ומיטב הבנתו המקצועית ובכפוף להוראות הדין .בכל מקרה אחר ,שאינו קשור לביצוע העבודות ,תגברנה ההוראות המרבות זכויות המזמין. 1.7 חוק חוזה קבלנות ,התשל"ד – ,1974כפי נוסחו מעת לעת ,לא יחול על היחסים בין הצדדים לפי חוזה זה. הצהרות הקבלן הקבלן מצהיר ומתחייב כלהלן; 2.1 הנו הקבלן הראשי של העבודות ,הוא רשום כנדרש על פי החוק בסיווג המסמיך אותו לבצען. 2.2 קודם לביצוע העבודה יבקר באתר ויבחן התנאים ,הנתונים וכל הפרטים הנדרשים לביצוע העבודות ו/או הנובעים מהן ,הכל על מנת להבטיח ביצוע מושלם של העבודה. 2.3 לא תהיינה לו טענות ,דרישות ו/או תביעות כספיות או אחרות ,כלפי הרשות המקומית, המזמין או מת"ח ,הנובעות מאי ידיעה של תנאי ,פרט או נתון הקשור לביצוע העבודות. 2.4 יש לו הידע ,המומחיות ,הניסיון והמשאבים ,לרבות הכלכליים וכוח האדם ,הדרושים לקיום מלוא התחייבויותיו על פי החוזה לביצוע העבודות. 2.5 יפעל לביצוע העבודות בהתאם להנחיות והוראות מנהל הפרויקט מטעם המזמין והמפקח ובכפוף להם ואולם ,אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו כלפי המזמין על פי החוזה. 2.6 ידוע לו כי תחילת ביצוע העבודות והמשכן ,מותנים בקבלת הרשאה נפרדת לביצוע כל אחת מהם ,אישור תקציב נפרד לביצוע כל אחת מהם ,הקצאת התקציב על ידי מת"ח לכל עבודה בנפרד ובהעברת התקציב בפועל לידי המזמין. 2.7 מוסכם על הקבלן ,כי בהעדר קבלת הרשאות מת"ח ,אישור מת"ח לתקציבים ,אי קבלתם בפועל או קבלתם באופן חלקי בלבד ,לא ניתן יהא להתחיל בביצוע כל עבודה או להמשיכה, אלא בהתאם לחלק שיתקבל בפועל ,כפי שיורה לו המזמין מעת לעת. 2.8 הקבלן מאשר ומסכים בחתימתו על חוזה זה ,כי התמורה הממוצעת ,כפי שנקבעה עם הקמת רשימת הקבלנים ופורסמה על ידי המזמין ,מהווה תמורה מלאה עבור ביצוע העבודות וכי הוא לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף ,הן בגין ביצוע העבודות ,הן בגין החזר הוצאות והן בגין כל עילה אחרת אלא בהתאם להוראות חוזה זה. 33 2.9 3 .4 אין כל מניעה ,בין על פי דין ,בין על פי חוזה ובין אחרת ,המונעת או מגבילה אותו מקיום מלוא התחייבויותיו על פי החוזה לביצוע העבודות. העסקה 3.1 הקבלן ייכלל ברשימת הקבלנים הזוכים. 3.2 המזמין יורה לקבלן והקבלן יבצע עבור המזמין ,העבודות כמפורט בהרשאות ,אשר יתקבלו ממת"ח מעת לעת ויוצאו על ידי המזמין ,הכל בהתאם להצעת הקבלן ,הוראות חוזה זה ונספחיו. בדיקות מקדימות ,רישיונות ואישורים 4.1 קודם לתחילת ביצוע העבודות ,יבדוק הקבלן האתר וסביבתו ,זמינות האתר ,דרכי הגישה אליו ומציאתו נקי ופנוי מכל אדם וחפץ ,טיב הקרקע ,כמויותיהן וטיבן של העבודות ,הציוד והחומרים הנחוצים לביצוען ,דרכי הגישה ,מיקום מערכות התשתית הקיימות ,החיבורים אליהן ,תנאי העבודה וכל יתר הגורמים שיש בם כדי להשפיע על ביצוע העבודות וקיום מלוא התחייבויותיו כלפי המזמין .החל הקבלן בביצוע העבודות ,רואים אותו כמשוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כאמור לעיל ,כי יש בידיו ,כל המידע הנחוץ לו לביצוען ואין כל מניעה מכל סיבה שהיא לבצען בשלמות כבעל מקצוע מומחה ועל פי לוח הזמנים המוגדר בצו התחלת העבודה. 4.2 נוסף על האמור ,יבדוק הקבלן קודם לתחילת ביצוע העבודות ,כל תכנית וכל מפרט אשר יקבל מהמזמין או מי מטעמו ויודיע למפקח על כל טעות ,סתירה ,חסר או אי התאמה בין התוכנית /המפרט לבין מסמכי החוזה או בין התוכניות והמפרטים לבין עצמם .המפקח והוא בלבד יכריע בכל מחלוקת מקצועית ויורה לקבלן כיצד לפעול ,כאשר החלטתו בעניין זה תהא סופית ומחייבת. 4.3 למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן יהא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל תוצאה הנובעת מהימנעותו מבדיקת התוכניות והמפרטים ו/או מאי דיווח על כל טעות ,סתירה ,חסר או אי התאמה אשר ייוודע לו עליהם ,כאמור לעיל. 4.4 קודם לתחילת ביצוע העבודות ,ידאג הקבלן לקבל ולהחזיק בידיו ,כל הרישיונות ,כל המידע וכל והאישורים הנדרשים לביצוע העבודות בהתאם לתוכניות וכמתחייב על פי כל דין .הקבלן יטפל ,יתאם כל הנחוץ מול הרשויות השונות וישלם על חשבונו ,מבלי שיהיה זכאי לקבל החזר מהמזמין ,כל האגרות והתשלומים הנדרשים להשגת האישורים ,המידע והרישיונות כאמור ,לרבות אך מבלי לגרוע אישורי מעבר ,מיקום ומפלס של מתקנים ,קווי תשתית תת קרקעיים ,אישור הוצאת עודפי חפירה וחציבה מהאתר. רשויות בסעיף זה משמע – רשויות מקומיות ,משרדי ממשלה ,חברת חשמל ,משרד התקשורת ,בזק ,חברות הכבלים ,החברה הלאומית לדרכים בישראל ,משטרת ישראל, שירותי הכבאות ,רשויות אזוריות ומקומיות ,מקורות ,רשות העתיקות ,רשויות הניקוז ,מינהל מקרקעי ישראל ,איגוד ערים למים וביוב וכל רשות נוספת. 34 4.5 .5 .6 ידוע לקבלן ,כי כל עבודה סמוך למתקן תת קרקעי מחייבת נוכחות מפקח מטעם הרשות המוסמכת ,הנוגעת למתקן וכי יהא עליו לתאם נוכחותו באתר מבעוד מועד .נוכחות המפקח כאמור ,איננה משחררת הקבלן מאחריותו לכל הנזקים הישירים והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן תת קרקעי. סימון ומדידות 5.1 לקראת מועד התחלת ביצוע העבודות ימסור מנהל הפרויקט מטעם המזמין לקבלן את הצירים ,נקודות הקבע ,נקודות גובה אחרות ) (B.Mאו נקודות יחוס לגבהים העיקריים הדרושים לסימון העבודות )להלן – "נקודות ציון"( ,המסומנות באתר. 5.2 נקודות הציון תהיינה בסיס למדידות הקבלן וסימון האתר על ידו ,לצורך ביצוע העבודות. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לסימון הנכון והמדויק של הגבהים ,הממדים וההכוונה בהתחשב עם נקודת הציון .הוצאות הסימון ,אשר הקבלן הנו אחראי עליהן ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. 5.3 ביצוע העבודות ילווה באופן קבוע על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן ,אשר יבצע עבודות המדידה ,במיומנות של בעל מקצוע מומחה ,בציוד תקין ומתאים וכנדרש על פי כל דין. 5.4 הקבלן ישמור על קיומן של נקודות הציון ושלמותן .הקבלן יממן כל נזק שייגרם לנקודות הציון לאחר מסירתן לקבלן ,כל אימת שיידרש לכך על ידי המפקח או מנהל הפרויקט מטעם המזמין. 5.4 כל המדידות ,ההתוויות והסימון יבוצעו או יושלמו על ידי הקבלן או על חשבונו ,לפי העניין וכפי שיורה לו המפקח או מנהל הפרויקט מטעם המזמין. 5.6 משך כל ביצוע העבודות יהיה ציוד המדידה של הקבלן ,תקין וזמין לשימוש המפקח ,על מנת לבדוק כל סימון או ביצוע של העבודות ,כפי שימצא לנכון. 5.7 נמסרו לקבלן תכניות המראות נקודות גובה על פני הקרקע הקיימים ,יבדוק הקבלן את התכניות ,עוד בטרם יחל בביצוע העבודות .הבדיקה תיערך אך ורק לגבי נקודות אופייניות שנקבעו בתכניות ,מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה .לא יערוך הקבלן את הבדיקה או ערך אותה ,אך לא ערער על נקודות הגובה שבתכניות ,בתוך 14יום מיום קבלתו את התכניות ,יראו התכניות האמורות כנכונות ומדויקות והן תשמשנה בסיס למדידת הכמויות. קבלת האתר וביצוע העבודות 6.1 במועד הקבוע בצו התחלת העבודה ביחס לכל עבודה בנפרד ,יועמד לרשות הקבלן האתר או כל חלק ממנו ,הדרוש לו לדעת המפקח לביצוע העבודות. 6.2 הקבלן ימלא טופס פתיחת אתר – מצורף כנספח 1לחוזה זה ורק לאחר מכן יחל בביצוע העבודות במועד הנקוב לכך בצו התחלת עבודה וימשיך בביצוען בהתאם להוראות החוזה, התוכניות לביצוע ,הפרטים ,לוח הזמנים והמפרטים שימסרו לו על ידי המזמין או מי מטעמו מעת לעת עד להשלמת העבודות במלואן וקבלת תעודת גמר על ביצוען. 35 .7 6.3 ידוע לקבלן ומוסכם על ידו ,כי תקופת ההתארגנות כלולה בתקופת ביצוע העבודות ולא תינתן לקבלן כל דחייה או ארכה בשל כך .כמו כן ,ידוע לקבלן ,כי ייתכנו שינויים ותוספות במהלך ביצוע העבודות ,לעומת התוכניות והמפרטים שנמסרו לו מלכתחילה ועל הקבלן יהיה לבצעם על פי הוראות והנחיות המפקח /מנהל הפרויקט מטעם המזמין ללא עוררין ומבלי שיהא בכך ,כדי לשנות התמורה שתשולם לו בגינם. 6.4 מובהר בזאת במפורש ,כי אין בחתימת החוזה כשלעצמה כדי להוות אישור להתחלת ביצוע עבודה כלשהי .הקבלן יחל בביצוע העבודות ,אך ורק לאחר קבלת צו התחלת עבודה בהתאם לאמור בכל צו ,ביחס לעבודות הכלולות בו ויפעל על פי תכניות ,אשר מצוין עליהן במפורש ,כי הן "תכניות לביצוע". 6.5 הקבלן יקבל ממנהל הפרויקט מטעם המזמין ,שלושה עותקים מכל אחת מ"התכניות לביצוע" .כל עותק נוסף ,שיבקש הקבלן יוכן עבורו ועל חשבונו .עם השלמת העבודות ,יחזיר הקבלן למנהל הפרויקט מטעם המזמין ,את כל התכניות שברשותו. 6.6 עותקי כל המסמכים ,המהווים חלק מהחוזה ,לרבות התוכניות לביצוע ,יוחזקו על הקבלן באתר .מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,המפקח וכל מורשה בכתב מטעמם ,יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בתוכניות אלה בכל עת סבירה. 6.7 הקבלן מאשר ,כי ידוע לו שעבודות יבוצעו באתרים בהם קיימת צנרת ותשתיות של גז, חשמל ,מים ,ביוב ,ניקוז ,תאי ביקורת ,שוחות ,עמודי חשמל ,כבלי חשמל ,תקשורת ,טלפון, סיבים אופטיים ומערכות תשתית נוספות ,הן מעל פני הקרקע והן בתוכה – הקבלן שקל מידע זה בגדר שיקוליו ולא תהיה לו כל טענה ,דרישה או תביעה עקב כך. 6.8 למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי חל איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודה באתר ללא קבלת היתר בניה כדין או לחלופין ,מסירה וקבלת הודעה על פי סעיף ) 261ד( לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה – .1965 דרכי ביצוע ולוח זמנים 7.1 הקבלן ימציא לאישור מנהל הפרויקט מטעם המזמין בתוך 30יום מיום תחילת ביצוע העבודות שנקבע בצו התחלת העבודה ,הצעה בכתב ,בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים ושיטות ,אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות .לוח הזמנים חייב להיות ממוחשב באמצעות תכנת .MS PROJECTכמו כן ,ימציא הקבלן למנהל הפרויקט מטעם המזמין ,לפי דרישתו מזמן לזמן ,פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוחות הזמנים האמורים ,לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם .המצאת המסמכים האמורים על ידי הקבלן ,בין שמנהל הפרויקט מטעם המזמין אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם ,אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו .במקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה ,רשאי המזמין לקבוע שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים בתוך פחות מ 30-יום מיום התחלת ביצוע העבודות; 7.2 ידוע לקבלן ,כי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של החוזה ועל כן בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הציון ,כפי שפורטו בפניו .עם זאת יהיה הקבלן רשאי 36 להציע שינויים בקשר לאמור לעיל וככל שאלה יאושרו על ידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין, ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו. .8 7.3 לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור לעיל ,ייקבע לוח הזמנים על ידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין ויחייב את הקבלן ,לכל דבר ועניין ,משל ניתן על ידו. 7.4 הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,לכל היותר ,אחת לחודש ,אלא אם כן נקבע בחוזה אחרת .לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים ,יעודכן לוח הזמנים על ידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין ויחייב את הקבלן לכל דבר ועניין ,משל עודכן על ידו. 7.5 ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים או בעדכונו על ידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין, בנסיבות המתוארות דלעיל ,יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום ,שיגיע לקבלן מהמזמין בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך חוקית אחרת ,לרבות באמצעות חילוט הערבות .שיעור ההוצאות ייקבע על ידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין וקביעתו תהיה סופית. 7.6 המצאת כל מסמך ,תכנית או חומר לפי הוראות סעיף זה ,בין אם אושר ובין אם לאו ,איננה פוטרת הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו על פי החוזה ועל פי כל דין. השגחה מטעם הקבלן 8.1 הקבלן מתחייב להעסיק משך כל תקופת חוזה זה ,מהנדס ביצוע ,מנהל עבודה ונציג מטעמו ,אשר יהוו צוות ניהול מקצועי הנדסי בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודות ,מושא החוזה. 8.2 זהות כל בעלי התפקידים בצוות הניהול המקצועי ,אשר ימנה הקבלן כאמור לעיל ,תאושר מראש ובכתב על ידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין .בעלי התפקידים בצוות הניהול המקצועי ,יהיו מורשים – כל אחד בתחומו ,כמוגדר בסעיף 1.2דלעיל -לייצג הקבלן בכל דבר ועניין הקשורים בביצוע העבודות. 8.3 למען הסק ספק ,מובהר בזאת ,כי ממונה הבטיחות ומנהל העבודה ,יהיו נוכחים באתר באופן קבוע ,ינהלו ,יפקחו וישגיחו עליו ועל ביצוע העבודות ברציפות עד למועד השלמתן. 8.4 למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי מנהל הפרויקט מטעם המזמין /המפקח ,יהיו זכאים לסרב למינוי ממונה הבטיחות ו/או מנהל עבודה הקבלן ו/או הנציג מטעמו ואם ניתן אישור לגביהם בעבר ,יהיו זכאים לבטלו בכל עת ,על פי שיקול דעתם המקצועי והבלעדי. 8.5 ביטל מנהל הפרויקט מטעם המזמין /המפקח אישורו ביחס לנציג מטעם הקבלן /מנהל העבודות /ממונה הבטיחות ,יהא רשאי הקבלן ,להחליפו באחר ובלבד ,שאף זהותו תאושר כאמור לעיל ,לא יאוחר מתום 21יום מביטול האישור ומבלי שיהא בכך כדי להאריך משך ביצוע העבודות. 8.6 מובהר ,כי אין באישור מנהל הפרויקט מטעם המזמין /המפקח להעסקת מי מחברי צוות הניהול של הקבלן כאמור לעיל ,כדי לשחרר הקבלן מקיום מלוא התחייבויותיו על פי החוזה ו/או לגרוע מאחריותו על פיו. 37 .9 .10 רישיונות כניסה והרחקת עובדים 9.1 הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח ו/או מנהל הפרויקט מטעם המזמין להרחיק מהאתר כל אדם המועסק על ידו או מטעמו ,אם לדעת המפקח או מנהל הפרויקט מטעם המזמין, אותו אדם התנהג באופן בלתי הולם ,מתרשל בביצוע תפקידו או אינו מוכשר למלא התפקיד אשר ייעד לו הקבלן .הקבלן לא יחזור להעסיק באתר כל אדם שהורחק לפי דרישה כאמור בין במישרין ובין בעקיפין. 9.2 המפקח ו/או מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה לאתר כולו או מקצתו .ניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן לזמן ,את רשימות העובדים שיהיה זקוק להם באתר לביצוע העבודות ,את תצלומיהם וכל פרט אחר אודותם ,כפי שידרוש המפקח .המפקח יסדיר את עניני הכניסה לאתר לפי רישיונות כניסה ,כפי שימצא לנכון. 9.3 כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן) (2דלעיל יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזירו למפקח ,עם סיום עבודתו של כל עובד מטעמו וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את החזרתו .כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לכניסה לאתר לצורך ביצוע העבודות. 9.4 הקבלן אחראי להרחיק מהאתר ,כל אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן) (2לעיל או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון הכניסה שלו. שמירה ,גידור ,בטיחות ומתקנים באתר 10.1 הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו ,שמירה ,גידור ,ושאר אמצעי בטיחות לעבודות כנדרש על ידי המפקח ,על פי כל דין ,נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים ,שפורטו בחוזה ,אם פורטו .ככלל ,הקבלן ינקוט ויהא אחראי ,כי כל הבאים מטעמו ינקטו ,בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר ,בדרך אליו ,בעת ביצוע העבודות ,בעת הובלת ציוד וחומרים לאתר ובמהלך החזקתו השוטפת של האתר. 10.2 הקבלן יספק ויתקין ,לרבות אך מבלי לגרוע; שמירה ,גידור, אזהרה – פנסים מהבהבים ,פיגומים ,דיפון תעלות ,מעקות עוקפות וזמניות ושאר אמצעי זהירות ,לביטחונו ולנוחותו בסביבתו ובכל מקום אחר שיהיה בכך צורך ו/או יידרש על הוראות הדין ,לעשות כן. תאורה ,שלטי אזהרה ,תמרורי בטיחות ,גדרות זמניות ,דרכים של הציבור והעובדים באתר, ידי המפקח ,רשות מקומית או 10.3 בכל מקרה של עבודות ,תיקון או התחברות לביבים ,שוחות או בורות קיימים ומבלי לגרוע מהוראות כל דין ,מתחייב הקבלן לבדוק הימצאות של גזים רעילים ,לוודא אספקת חמצן מספקת ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה הנדרשים לשם כך. 10.4 הקבלן מתחייב לתחזק על חשבונו ,באתר או באתר סמוך אחר ,לפי דרישות המזמין ולשביעות רצונו; 38 א( מבנה הראוי לשמש משרד עבור הקבלן והמפקח ,בעל שני חדרים )לכל אחד חדר נפרד( כשחדר המפקח הנו לכל הפחות בגודל של 4X3מטר ,עם שירותים במצב ראוי ותקין .בנוסף הקבלן יעמיד לרשות המפקח ריהוט משרדי הכולל 2 :שולחנות8 , כיסאות ,ארון מתכת עם מנעול ,מזגן ,טלפון נייד ,מדפסת ,A4חיבור אינטרנט ומכשיר פקס – כל המתקנים והשירותים יאושרו על ידי המפקח. )ב( גישה נוחה למבנה האמור וחנייה סמוכה וכן כל מיתקן או ציוד אחר ,כפי שיידרש. .11 10.5 המזמין ימנה סייר בטיחות לבדיקת בטיחות האתר וגיהות העבודות והקבלן חייב להישמע להוראותיו. 10.6 ככל שיידרש ,הקבלן מתחייב להציב משך ביצוע העבודות ,מכווני תנועה מורשים ,כפי שיידרש על ידי המפקח באתר ו/או משטרת ישראל וכן שילוט ודגלי אזהרה. 10.7 הקבלן ימלא אחר כל הוראות והנחיות המזמין ,סייר הבטיחות מטעמו ו/או הוראות הדין ביחס לבטיחות בעבודה ויאבזר עובדיו בכל אביזרי הבטיחות הנדרשים לביצוע העבודות באתר. 10.8 כל מבנה ,מיתקן או ציוד כאמור לעיל יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם מהאתר עם גמר ביצוע העבודות. 10.9 לא מילא הקבלן אחר הוראות סעיף 10זה ,חלקן או במלואן ,יהא רשאי מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,מבלי לגרוע באיזה מזכויותיו האחרות על פי חוזה זה ,לרבות על פי סעיף 60 להלן -לקנוס הקבלן בגין אי מילוי התחייבויותיו ,מדי חודש בחודשו ועד למילוי כל התחייבויותיו כנדרש דלעיל ,לחילופין יהא רשאי מנהל הפרויקט מטעם המזמין להביא, להחליף ,להשלים ו/או לסלק ,כל ציוד או מתקן אחר על פי ראות עיניו ושיקול דעתו המקצועי. הוצאות המזמין בשל כך ,ינוכו משכר החוזה של הקבלן ולא תהיה לו כל טענה ,דרישה ו/או תביעה עקב כך. נזק לעבודות 11.1 מיום העמדת האתר ,כולו או מקצתו ,לרשותו של הקבלן ועד ליום השלמת העבודות כמצוין בתעודת השלמת העבודות ,יהיה הקבלן אחראי לשמירת האתר ,העבודות ולהשגחה עליהם .בכל מקרה של נזק לאתר ו/או לעבודות ,הנובע מסיבה כלשהי ,פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף קטן 11.4להלן ,יהיה על הקבלן לתקן את הנזק ,על חשבונו ,בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתו יהיו האתר והעבודות ,במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. 11.2 הוראות סעיף קטן 11.1לעיל תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן ,תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק שיבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת העבודות כאמור להלן בחוזה. 39 .12 11.3 בכל מקרה של נזק לאתר ו/או לעבודות שנגרם במישרין על ידי סיכון מוסכם יהיה על הקבלן לתקן את הנזק ,בהקדם האפשרי ,אם המפקח /מנהל הפרויקט מטעם המזמין ידרוש ממנו לעשות כן ,כאשר הוצאות התיקון יחולו על המזמין. 11.4 "סיכון מוסכם" פירושו בסעיף זה :מלחמה ,פעולת איבה ,המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים ,פלישת אויב ,פעולת מדינה אויבת או קרב בין שהוכרזה מלחמה ובין שלאו. 11.5 נזק שנגרם במישרין ממתן הוראות מוטעות על ידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין או המפקח ,לא ייחשב כנזק שנגרם בנסיבות שבשליטת הקבלן ודינו כדין נזק ,שנגרם במישרין על ידי סיכון מוסכם. 11.6 נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של המזמין ומי שפועל או משתמש בשמו בחלק מהעבודות ,אף בטרם שניתנה תעודת השלמה עבורו ,דינו כדין נזק שנגרם במישרין על ידי סיכון מוסכם. 11.7 נוסף על האמור ,הקבלן יאחז על חשבונו בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים המצויים באתר והנדרשים לביצוע העבודות מפני כל נזק ,שעלול להיגרם להם בין בשל פגעי מזג האוויר ובין אחרת ,לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות ,שאיבת מים ,סתימת תעלות ניקוז וכו' ,הכל – לפי דרישת המפקח. 11.8 כל נזק אשר נגרם לחומרים ,לאתר ו/או לעבודות בשל הגורמים דלעיל ,בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה ובין אם לא ,יתוקנו על ידי הקבלן מיד ,על חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח. 11.9 הקבלן יגן אף מפני כל נזק העלול להיגרם לכל חלק של העבודות שכבר הושלם ו/או עבודות שעתידות להתבצע בשלבים מאוחרים יותר. נזק לגוף או לרכוש 12.1 הקבלן ינקוט בכל האמצעים המעשיים למנוע כל נזק לגוף או לרכוש בין באתר ובין עקב ביצוע העבודות .הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק או אבדן ,שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות ,עקב רשלנות ,מעשה ,מחדל או בגין הפרה של דרישות החוזה ,שנעשו או נחדלו על ידו ,על ידי עובדיו ,שלוחיו ומי מטעמם ושגרמו לנזק ,לגופו או לרכושו של כל אדם. 12.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן) (1לעיל ,הקבלן לא יהא אחראי לנזקים המפורטים להלן ולא תוטל עליו כל חבות לפצות את המזמין בגינם: נזק הנובע מתפיסת האתר ,השימוש בו והחזקתו לצורך ביצוע החוזה ובהתאם )א( לתנאיו. נזק הנובע מהפרעה ,בין קבועה ובין זמנית ,לזכות דרך ,זכות אויר ,זכות מים או כל )ב( זכות שימוש אחרת של מישהו ,שהם תוצאה בלתי נמנעת מביצוע העבודות על פי החוזה. נזק לאדם כלשהו ,לגופו או לרכושו ,שנגרם על ידי מעשה או מחדל ,מצד מנהל )ג( הפרויקט מטעם המזמין ,המפקח או באי כוחם. 40 12.3 .13 נוסף על האמור מובהר בזאת ,כי הקבלן לא יפגע ,לא יעקור ולא יכרות עצים או צמחיה טבעית באתר ובסביבתו ,אלא אם כן ,הדבר הכרחי לביצוע העבודות ,נתקבל לכך אישור מפקיד היערות והמפקח התיר לו מראש ובכתב לעשות כן. נזק לעובדים המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו ,הנובעים מתאונה או נזק ,שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודות ,אלא על פי החוזה. .14 ביטוח על ידי הקבלן 14.1 מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה ו/או לפי כל דין ,יהיה על הקבלן ,קודם להתקשרותו בחוזה וכתנאי מתלה לתוקפו של החוזה ,לעשות ולקיים על חשבונו ביטוחים בסכומים ,בנוסח ובתנאים )לרבות ביטול חריגים( שיאושרו על ידי המזמין .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יענו הביטוחים על המפורט להלן ,כשהם כוללים תנאי מפורש ,על פיו המבטח איננו רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ,אלא אם כן ,מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 60ימים מראש; ביטוח כל הסיכונים קבלנים פוליסה פתוחה או הצהרתית לביטוח כל הסיכונים קבלנים אשר תכלול את פרקי הכיסוי הבאים: פרק א' ביטוח הרכוש ביטוח לרכוש על בסיס ערכו המלא של כל פרויקט אשר ייכלל בכיסוי וזאת לאחר השלמתו ,כולל עבודות שייעשו עבור הקבלן על ידי קבלני משנה הפועלים מטעמו בפרויקט ,וכן את ערכם של חומרים שסופקו עבור הפרויקט ושל פרטי הציוד בו הכיסוי לפי פרק זה ייערך על בסיס כל הסיכונים כולל נזקי רעידת אדמה ,נזקי טבע ופריצה .פרק זה יכלול גם כיסוי בגין ההרחבות הבאות: .1נזק עקיף שנגרם על ידי תכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים, .2כיסוי לרכוש סמוך – על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר – הנמצא באתר המבוטח או בקרבתו המידית ,בגבול אחריות שלא יפחת מ .$ 1,000,000 .3כיסוי לרכוש שעליו עובדים בערכו הריאלי של רכוש זה בגבול אחריות שלא יפחת מ .$ 500,000 .4כיסוי עבור ציוד עזר ,ציוד קל ומתקנים קלים הנמצאים באתר העבודות על פי ערכם. .5כיסוי עבור מבני עזר זמניים הנמצאים באתר על פי ערכם. .6שכר טרחת מהנדסים ,אדריכלים ויועצים בגבול אחריות שלא יפחת מ ..$ 50,000 .7הוצאות לפינוי הריסות בגבול אחריות שלא יפחת מ .$ 250,000 .8כיסוי בעת העברה בגבול אחריות שלא יפחת מ .$ 50,000 .9הוצאות מיוחדות בגבול אחריות שלא יפחת מ .$ 50,000 פרק ב' ביטוח חבות כלפי צד שלישי: ביטוח חבות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות שלא יפחתו מסכום של $3,000,000למקרה ו $ 3,000,000-בסה"כ לפרק זה ,או כל גבול אחריות אשר עליו יורה המזמין בכתב אחרת .הכיסוי לפי פרק זה יכלול חבות בגין רעד או הסרה או החלשה של תמיכה בגבול אחריות של ;$ 500,000 כיסוי לחבות בגין נזקי גוף בעקבות שימוש בכלי רכב ואשר אין חובה לבטחה על פי דין; כיסוי לתביעות שיבוב מטעם המוסד לביטוח לאומי ,וכן ,חבות בגין נזקי רכוש בעקבות שימוש כלי רכב מנועי מעבר לגבול האחריות המכוסה בפוליסה סטנדרטית לביטוח רכב .כמו כן יהיה הכיסוי כפוף לסעיף אחריות צולבת. 41 פרק ג' ביטוח אחריות מעבידים ביטוח חבות כלפי עובדים בגבול אחריות שלא יפחת מ $ 5,000,000למקרה ולתקופה. הפוליסה לביטוח כל הסיכונים קבלנים תהיה כפופה לתנאים הבאים: היקף הכיסוי בפוליסה לא יפחת מהיקף הכיסוי הניתן בפוליסות מסוג "ביט" בתוקף בעת .1 תחילת הכיסוי. תקופת הכיסוי בפוליסה תכלול את כל תקופת ההסכם .לגבי פרויקטים אשר הוחל בהם .2 במסגרת ההסכם במהלך תקופת הביטוח ,ימשך הכיסוי אף מעבר לתום תוקפת הביטוח עד להשלמתו הסופית של הפרויקט )בכפוף למגבלה כוללת של 9חודשים לאחר תום תקופת הביטוח( שם המבוטח בפוליסה יכלול את מדינת ישראל – משרד התחבורה ,המזמין ,את הקבלן .3 את קבלני המשנה המועסקים באתר וכן את מנהל הפרויקט ואת המפקח ,בכפוף לתנאים הכלליים לכל הפוליסות כמפורט להלן . הכיסוי יכלול תקופת גילוי מורחבת למשך תקופה שלא תפחת מ24 -חודשים. .4 הזכות לטיפול בתביעות אשר יוגשו לפי פרק א' ביטוח הרכוש של הפוליסה תהיה בידי .5 המזמין ,ותגמולי הביטוח בגין אבדן או נזק המכוסים לפי פרק זה ישולמו לידי מדינת ישראל – משרד התחבורה או לפקודתו .המזמין ישתף במידת הצורך את הקבלן בטיפול בתביעות ובדיונים עם המבטח. בטוח צד שלישי בגין שימוש ברכב ביטוח אחריות בגין נזק ,שנגרם לרכוש צד שלישי ,עקב שימוש בכלי רכב במהלך ביצוע העבודות, בגבול אחריות ,שלא יפחת מ $90,000 -למקרה ולתקופה. ביטוח לציוד מכני הנדסי ביטוח לציוד מכני הנדסי לכיסוי "כל הסיכונים" לציוד מכני הנדסי ,המשמש לביצוע העבודות ואינו מהווה חלק מהן ,לרבות כיסוי אחריות ,בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב שימוש בציוד זה ,בגבול אחריות שלא יפחת מ – $ 90,000למקרה .באחריותו של הקבלן יהיה לדאוג לכך כי כל קבלני משנה המפעילים ציוד מכני כזה והמועסקים על ידו באתר העבודה יהיה מבוטחים בפוליסה לביטוח צ.מ.ה .אשר תבוטל בה זכות השיבוב כנגד הקבלן וכנגד המזמין. ביטוח חבות המוצר ביטוח "חבות המוצר" כיסוי אחריות בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש ,שייגרמו לאחר ,תום ביצוע העבודות ומסירתן ,בגבול אחריות ,שלא יפחת מ – 1,000,000ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח. 14.2 תקופת הביטוח תהיה בהתאם למצוין להלן: 14.2.1תקופת הביטוח עבור פוליסת כל הסיכונים קבלניים תהא כמפורט לגביה דלעיל. 14.2.2תקופת הביטוח עבור הפוליסות לביטוח צד ג' לשימוש ברכב וביטוח ציוד מכני הנדסי תחל לא יאוחר ממועד תחילת עבודתו של הרכב או הציוד המכני ההנדסי באתר, ותכלול את כל התקופה בה יועסק הרכב או הציוד בביצוע העבודות. 14.2.3תקופת הביטוח בפוליסה לביטוח חבות המוצר תחל במועד שלא יהיה מוקדם ממועד מסירתו של הפרויקט למזמין העבודה וכתנאי מקדמי לכך .הקבלן מתחייב לחדש 42 כיסוי זה במועד סיומו וכל עוד מוטלת עליו אחריות על פי החוזה ,על פי כל דין או למשך 7שנים מתום ביצוע כל עבודה – לפי המאוחר מביניהם. 14.3 כל הפוליסות המצוינות לעיל תהיינה כפופות לתנאים הכלליים הבאים: 14.3.1שם המבוטח בכל הפוליסות יכלול את המזמין ,מת"ח ,הקבלן ,וכמצוין באישור הביטוח לגבי כל פוליסה בנפרד. 14.3.2הקבלן יהיה אחראי היחיד לתשלום הפרמיה ודמי השתתפות העצמית בכל פוליסה במקרה של נזק .לגבי הפוליסות המפורטות בסעיפים 1.2ו ,1.3-אם נערכו פוליסות אלו על ידי קבלני המשנה יהיה הקבלן אחראי כלפי המזמין לגביית דמי ההשתתפות העצמית מקבלני משנה אלו במקרה של תביעה. 14.3.3ייכלל בכל פוליסה סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף ) (Subrogationנגד המזמין, מדינת ישראל –משרד התחבורה וכל גוף הפועל מטעמם ,אך למעט אדם או גוף אשר פעל מתוך כוונת זדון. 14.3.4הכיסוי בכל פוליסה ייחשב ככיסוי ראשוני ויחול לפני כל כיסוי או ביטוח אשר נערך על ידי המזמין או מטעמו. 14.3.5הקבלן מתחייב לשתף את המזמין בדיונים עם המבטח בקשר לתביעות אשר יוגשו לפי פרקים ב' וג' של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ו/או הפוליסות האחרות שנדרשו ממנו בהתאם לחוזה זה. 14.4 הקבלן מתחייב להמציא לידי המבטח כל מידע רלבנטי לגבי הפעילות שתבוצע באתר בעבודה )ומבלי לגרוע מכלליות האמור מידע לגבי אמצעים להקטנת הסיכון אשר נדרשו על ידי המבטח( ,לשמור את ולעמוד בכל תנאי הביטוח כנדרש על ידי המבטח ,לשלם בדייקנות את הפרמיה ,וכן לפעול בהתאם לדרישות המבטח. 14.5 על הקבלן לדאוג לקיים פוליסות הביטוח האמורות במשך התקופה הנדרשת ממנו כמצוין בסעיף 2לעיל ,ולשלם הפרמיות בגינן ,במלואן ובמועדן .לא עשה כן הקבלן ,יהא המזמין רשאי )אך לא חייב( ,לעשות זאת על חשבון הקבלן ויהיה זכאי לנכות דמי הביטוח הנוספים, מכל תשלום ,שמגיע לקבלן על פי החוזה. 14.6 המזמין רשאי לפי שיקול דעתו להורות לקבלן לבצע שינויים בפוליסות הביטוח כדי להתאימן לדרישות המצוינות בחוזה .מובהר כי בחינת הפוליסות ומתן ההוראה לביצוע השינויים לא תטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על מי הפועל מטעמו. 14.7 בקרות אירוע ביטוחי המכוסה לפי איזה מהפוליסות ,יודיע על כך הקבלן למבטח ולמזמין וישתף את המזמין בדיונים עם חברת הביטוח לגבי התביעה .הקבלן מתחייב לפי דרישת המזמין לשתף עמו פעולה באופן מלא ,ככל שיידרש ,להגשת התביעה ומימוש הזכויות עפ"י הפוליסות .לגבי הכיסוי לפי פרק א' )ביטוח הרכוש( של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תהיה הזכות לטיפול בתביעות בידי המזמין כמצוין לעיל. 43 14.8 הקבלן יגיש כל ההצהרות ויבצע כל התשלומים באופן שכל החומרים והאמצעים ,שעל פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,על הקבלן לשלם למס רכוש בגינם ,יהיו מבוטחים בפני נזקי מלחמה על פי החוק הנ"ל באופן מרבי .הקבלן מתחייב בזה למסור למזמין העתקים מהצהרות אלה, מכל השומות שיקבל ומהקבלות על תשלום המס .הקבלן מסב בזה למזמין כל זכות שיש ו/או שתהיה לו עפ"י החוק הנ"ל ומייפה כוחו באופן בלתי חוזר לגבות כל סכום ,שיגיע לו עפ"י החוק הנ"ל. 14.9 הקבלן מצהיר ומאשר ,כי הוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כלפי המזמין בכל הנוגע לדרישות הביטוח שנכללו בסעיף זה ,כולל לגבי סכומי הביטוח ,גבולות האחריות ותנאי הביטוח .הקבלן מצהיר כי הובהר לו כי האחריות לבחינת הסיכונים הכרוכים בביצוע העבודות הינה שלו ושלו בלבד ,כי דרישות הביטוח שנכללו בסעיף זה הינן בבחינת דרישות מינימום בלבד ,וכי יעשה את כל הדרוש על מנת לבחון את הסיכון ואת כיסויי הביטוח שיידרשו על מנת לבטח אבדן ,נזק או חבות הקשורים בעבודות מושא החוזה וחלקו בהן. כמו כן מובהר בזאת ,כי הובא לידיעת הקבלן כי אין באישור חברת הביטוח כדי להוות אישור מטעם המזמין ,להתאמה בין הפוליסות לבין התחייבויות הקבלן על פי החוזה ,כדי להטיל חבות כלשהי על המזמין בקשר לטיב כיסויי הביטוח ,היקפם או התאמתם לצרכי הקבלן ולצרכי העבודות. 14.10הקבלן יהא זכאי לערוך על חשבונו ועבורו ,כל פוליסת ביטוח נוספת ,הדרושה לדעתו לכיסוי חבותו ,חלקו ו/או עבודתו בקשר לביצוע העבודות .הקבלן מצהיר ומאשר בזאת ,כי לא יהא בכך ,כדי לגרוע מאחריותו וחובותיו על פי החוזה ו/או על פי הפוליסה .הקבלן מאשר כי כל פוליסה נוספת כזו שתיערך תהיה כפופה לתנאים הנדרשים מפוליסות הביטוח שבוצעו על ידי הקבלן והמפורטים בסעיף 3לעיל. 14.11על אף האמור לעיל ,מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לעריכת הביטוחים לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין ומבלי שהמזמין נוטל על עצמו אחריות כלשהי כלפי הקבלן ,תהא למזמין הזכות, לאחר שהודיע זאת לקבלן מראש ,לערוך )בין אם בעצמו ובין אם על ידי אחרים( את הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות )על כל שלושת הפרקים שפורטו בסעיף 1.1לעיל( ,לכיסוי העבודות מושא חוזה זה .במקרה זה יהיה הקבלן חייב ,לפי דרישת המזמין ,להשתתף בתשלום הפרמיה ,בסכום שיקבע המזמין על בסיס הפרמיה ששולמה בתוספת הוצאות סבירות של המזמין .בוצע הביטוח כאמור ושילם הקבלן חלקו בפרמיה ,יפנה למזמין לקבלת אישור בכתב על שחרורו מחובתו לעריכת ביטוח עבודות קבלניות כמפורט לעיל. 14.12הקבלן מצהיר ומאשר ,כי הוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כלפי המזמין בכל הנוגע לתנאי פוליסת הביטוח שתיערך על ידי המזמין ,דיותה והיקפה .הקבלן מסכים ,כי בכל מקרה, שיהיה אחראי לנזק כל שהוא ,המכוסה בפוליסה ,יישא הוא בתשלום דמי ההשתתפות העצמית הקבועים בפוליסה האמורה. 14.13עריכת הביטוחים המפורטים לעיל לשביעות רצונו של המזמין הינה תנאי מתלה לתוקפו של חוזה זה .משמעות אי עריכת הביטוחים כאמור ,הינה כי חוזה זה בטל מעיקרו .המזמין יהיה רשאי למנוע מן הקבלן את תחילת ו/או המשך ביצוע הפרויקטים ו/או לעכב תשלומים המגיעים ממנה לקבלן במידה והביטוחים לא נערכו בהתאם לנדרש בחוזה ולשביעות רצונה המלאה. 44 14.14הוראות סעיף 14זה אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפים 12 ,11ו – 13דלעיל. 14.15הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה ,ככל שהמזמין ידרוש הימנו לעשותה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך. 14.16תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו והמזמין אישר את ביצוע התיקון ,יהיה הקבלן בלבד זכאי לתבוע את כספי הביטוח. .15 הסבת חוזה והעסקת קבלני משנה 15.1הקבלן אינו רשאי להסב ,למסור ו/או להעביר בכל דרך שהיא ,זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי חוזה זה ,כולן או מקצתן ,לכל צד שלישי ,לרבות קבלני משנה. 15.2 מובהר בזאת ,כי העסקת עובדים על ידי הקבלן ,בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור עבודה ,כשלעצמה ,איננה מהווה מסירת ביצוע של העבודות לצד שלישי. 15.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן רשאי לפנות למנהל הפרויקט מטעם המזמין בבקשה למסור חלק מביצוע העבודות לקבלן משנה מטעמו ובלבד שקבלן המשנה עונה להגדרת "קבלן משנה מטעם הקבלן" כאמור בסעיף 1.2בחוזה דלעיל. 15.4 אישר מנהל הפרויקט מטעם המזמין בכתב את בקשת הקבלן ,יהא רשאי הקבלן להיעזר בקבלן משנה המאושר ,ואולם מובהר בזאת מפורשות ,כי אין באישור מנהל הפרויקט כאמור, כדי לפטור ,לגרוע או לצמצם מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה ו/או מאחריותו והוא יהא אחראי באחריות מלאה לכל דבר ועניין ,לכל מעשה ו/או מחדל שלו ,של קבלני המשנה העוסקים ביצוע העבודות מטעמו ,באי כוחם ועובדיהם. 15.5 .16 מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,יהא זכאי להורות לקבלן על סילוקו של כל קבלן משנה והקבלן מתחייב לסלקו לאלתר ולהחליפו בין בעצמו ובין קבלן משנה אחר ,לאחר שיקבל אישור מנהל הפרויקט מטעם המזמין באשר לזהות קבלן המשנה ,כאמור לעיל .ניתן אישור כאמור ,החלפת קבלן המשנה ,לא תהווה עילה לכל דרישה של הקבלן ,לרבות להארכת זמן או תוספת תשלום. פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן הקבלן אחראי באופן בלעדי לנזקים שייגרמו לצד שלישי ,תוך כדי ביצוע העבודות ובקשר לכך .נדרש המזמין לשלם לצד השלישי פיצויים כלשהם ,בגין נזקים כאמור ,ישפה הקבלן המזמין על כל סכום כסף שיידרש לשלם .עד למועד השיפוי ,ייחשב סכום הפיצויים ששילם המזמין ,כחוב של הקבלן למזמין על פי החוזה. .17 כתב ערבות לתקופת ביצוע העבודות 17.1 להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ימציא הקבלן למזמין עם חתימת החוזה ,כתב ערבות בנוסח המפורט במסמך ו 2-להזמנה ,בשיעור של ) 500,000חמש מאות אלף(.₪ הערבות תהיה צמודה למדד בסיס החוזה .תוקף הערבות יהא ממועד חתימת החוזה ,משך ביצוע העבודות ,קבלת תעודת גמר של כל העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ועד 60 45 )ששים( יום ,לאחר תום תקופת הבדק של העבודה האחרונה שבוצעה על ידו )להלן - "הערבות"(. מוסכם ,כי בכל מקרה בו ערך העבודות ,אשר יבצע הקבלן יעלה על ) 15חמישה עשר( מיליון ₪כולל מע"מ ,ימציא הקבלן למזמין כתב הערבות נוסף בשיעור של ) 5%חמישה אחוז ממאה אחוז( מתוספת השווי ,מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. .18 17.2 הוארך משך ביצוע העבודות /לא ניתנו תעודות גמר /עתיד להסתיים תוקף הערבות ,מכל סיבה שהיא טרם המועד האמור ,יחדש הקבלן הערבות 10 ,ימים קודם לסיומה ,בהתאם למועד הנדרש בסעיף 17.1דלעיל. 17.3 לא הוסיף או לא חידש הקבלן הערבות כאמור לעיל ,ו/או הודיע המפקח בכתב ,כי הקבלן אינו ממלא אחר הוראות החוזה ו/או יהא המזמין זכאי לקבל מהקבלן סכומים כסף כלשהם, תחולט הערבות לזכות המזמין ,כולה או חלקה ,מבלי שיהא המזמין חייב להוכיח או לנמק דרישתו .הקבלן מתחייב שלא לנקוט בכל פעולה שהיא ,שתמנע או תעכב העברת תשלומים למזמין מכוח הערבות. 17.4 למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי סכום הערבות אינו מגביל המזמין בסכום תביעותיו מהקבלן וכל אימת שיהא זכאי לכך ,יקבל המזמין מהקבלן סכום הגבוה מערך הערבות, כאשר הסכום העודף יגבה על ידי המזמין בכל דרך שימצא לנכון. סמכויות המפקח וניהול יומן 18.1 המפקח רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען ,לבדוק את טיב החומרים שהקבלן מתעתד להשתמש בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות .כן רשאי המפקח לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה ,לרבות הוראות המנהל הפרויקט מטעם המזמין והוראותיו הוא ,על ידי הקבלן. 18.2 הקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו ,להיכנס בכל עת סבירה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה ,וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים כלשהם לביצוע החוזה. 18.3 אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל הפרויקט מטעם המזמין ו/או למפקח על ביצוע המבנה אלא אמצעי להבטיח ,כי הקבלן יקיים את החוזה במלואו ובכל שלביו .הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה. 18.4 בעת ביצוע העבודות ,ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים )להלן " -היומן"( .כאשר יותר שימוש ביומן של המזמין בלבד .באחריות המפקח לצייד הקבלן ביומן מבעוד מועד .מדי יום יירשמו ביומן על ידי הקבלן או הנציג מטעמו ,הפרטים להלן ,אלא אם כן קבע המפקח אחרת; )א( מספרם של העובדים לסוגיהם ,המועסקים בביצוע המבנה; )ב( הציוד המכני המופעל בביצוע המבנה; )ג( תנאי מזג האוויר השוררים באתר; )ד( העבודות שבוצעו במשך היום; 46 )ה( כל פרט ,אשר לדעת המפקח יש בו כדי לשקף המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, בציון תאריך הרישום ,לרבות הוראות אשר ניתנו לקבלן ,הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות. .19 .20 18.5 רישומים שיוסיף הקבלן ו/או מי מטעמו ליומן ,יחייבו את המזמין אך ורק בתנאי שמנהל הפרויקט מטעם המזמין או המפקח ,לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן בתוך 14יום מיום ,מסירת העתק מרישומים אלה למפקח ובלבד שאין בהם דרישה לתשלום כלשהו. 18.6 כל דף של יומן העבודה ייחתם ,בתום הרישום בו ,על ידי הקבלן ולאחר מכן על ידי המפקח. 18.7 העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן ,אשר רשאי להסתייג מכל פרט הרשום בו ,בתוך 7ימים ממסירת ההעתק כאמור ,על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח .דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן .לא הודיע הקבלן או מנהל העבודה מטעמו על הסתייגות כאמור ,רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים ביומן. 18.8 הרישומים ביומן ,פרט לאלה שהקבלן או מנהל העבודה מטעמו הסתייג מהם ,ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם. מציאת עתיקות ונכסי המדינה 19.1 גילה הקבלן ו/או מי מטעמו עקב ביצוע העבודות באתר ,עתיקות -כמשמעותן בחוק העתיקות ,תשל"ח 1978 -או בכל חוק ,שיהיה בתוקף מזמן לזמן – וכן חפצים אחרים בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי ,שהינם נכסי המדינה ,ינקוט הקבלן מתחייב בכל אמצעי הזהירות המתחייבים למניעת הפגיעה בהם ויקיים במלואן כל הוראות הדין ביחס אליהם. 19.2 סמוך לאחר הגילוי כאמור לעיל ובטרם הזזתם ממקומם ,יודיע הקבלן למפקח על הגילוי. 19.3 ההוצאות שייגרמו לקבלן עקב מילוי התחייבויותיו כאמור בסעיף זה ,יחולו על המזמין וישולמו לקבלן בהתאם להוראות החוזה ,משל היו הוצאות בשל הפסקה זמנית של העבודות על פי הוראת מנהל הפרויקט מטעם המזמין /המפקח. זכויות קניין רוחני הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה ,דרישה ,הליך ,נזק ,הוצאה, היטל וכיו"ב ,שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים ,מדגמים ,סמלי מסחר או זכויות קניין אחרות ,שעשה הקבלן באתר ,תוך כדי ביצוע העבודות ,במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן. .21 תשלום תמורת זכויות צד שלישי אם וככל שיהיה צורך לשם ביצוע העבודות ,בקבלת זכות הנאה ו/או זכות שימוש במקרקעין המצויים מחוץ לאתר ,כגון :לצרכי חציבה ,נטילת עפר ,חול ,זכות מעבר ,שימוש או כל זכות דומה אחרת ,יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה ,כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן. 47 .22 זכויות הציבור ונוחותו הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו .לצורך כך יבצע הקבלן על חשבונו ,דרכים זמניות ,יתקין שלטי אזהרה או הכוונה מאורים היטב וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע ו/או לצמצם הפגיעה בנוחות הציבור. .23 .24 תיקון נזקים 23.1 הקבלן אחראי לכך ,שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב, תיעול ,חשמל ,טלוויזיה בכבלים ,הטלפון ,צינורות להעברת דלק וכיו"ב תוך כדי ביצוע העבודות ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש ,יתוקן על חשבונו באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט ,המפקח ושל כל אדם או רשות ,המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש ,בדרך ,במדרכה ,בשביל ,רשת מים ,ביוב, תיעול ,חשמל ,טלוויזיה בכבלים ,הטלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים. 23.2 הקבלן יתאם מראש עם הגופים והרשויות המתאימות ,ביצוע עבודות התיקון ,לרבות קבלת מפות ונתונים על כל הנזכר בסעיף ) (1דלעיל ,עד קבלתו מהם אישור סופי ,כי עבודות התיקון בוצעו בשלמותן. מניעת הפרעה לתנועה הקבלן אחראי שהובלת ציוד וחומרים אל האתר וממנו תיעשה ,ככל האפשר ,בדרך שלא תגרום הפרעה לתנועה השוטפת ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטען חורג על פי הדין ,יהיה על הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות. .25 העברת משאות מיוחדים אם וככל שלביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש ,לגשר ,לרשת חשמל ,לרשת טלפון ,לצינור ,לכבל וכיו"ב ,אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים יודיע הקבלן בכתב למפקח ,קודם ההעברה ,על פרטי החפץ שיש להעבירו ,ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. .26 קבלנים אחרים 26.1 הקבלן יפעל על פי הוראות המפקח ,על מנת לאפשר ביצוע במקביל של עבודות שונות באתר אף על ידי כל קבלן אחר מטעם המזמין ו/או לכל אדם או גוף ,שיאושר לצורך זה על ידי המפקח הן באתר והן בכל אתר אחר בסמוך אליו .הקבלן ישתף ויתאם פעולה באופן מלא עם כל גורם כאמור ,לרבות ,יאפשר שימוש בשירותים ובמתקנים ,שהותקנו על ידו באתר. 26.2 נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מאי עמידת מי מגורמים האחרים מטעם המזמין בלוחות הזמנים שנקבעו ,יהיה הקבלן זכאי לארכה להשלמת העבודות בהתאם להוראות החוזה. 48 .27 .28 סילוק פסולת וניקוי האתר 27.1 הקבלן יסלק מהאתר את כל הפסולת הקיימת בו ,בטרם החל בביצוע העבודות וכן כל הפסולת שתצטבר בו ,במהלך ביצוען ,כתוצאה מפעילותו ופעילות מי מטעמו .פינוי הפסולת משמע ,לרבות הפסולת שמתקבלת כתוצאה מפעולות ניקוי האתר ,הרחקת גרוטאות וכו', פסולת הנוצרת מפירוק ,הריסה ,עקירה או גדיעה של עצים ,למעט אם המפקח יורה אחרת. 27.2 בתום ביצוע העבודות ,ינקה הקבלן את האתר ויסלק ממנו את כל החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל מין וסוג שהוא .הקבלן ימסור את האתר כשהוא נקי ,מוכן ומתאים למטרתו. 27.3 בכל פעולות הניקוי וסילוק הפסולת כאמור לעיל ,יפעל הקבלן על פי הוראות כל דין ,יסלק את הפסולת אך ורק לאתר ,שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות. 27.4 הסילוק לאתר ,כולל הובלת הפסולת אל אתר הסילוק ,הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו .בכל מקרה של חילוקי דעות עם קבלנים אחרים בעניין זה ,יחליט המפקח בדבר אחריותו של הקבלן והחלטתו תהא סופית ומכרעת. עובדי הקבלן 28.1 הקבלן יספק על חשבונו ,כוח האדם הדרוש לו לביצוע העבודות ויישא כלפיו באחריות על פי כל דין ,לרבות מינוי מנהל עבודה וממונה בטיחות מטעמו .למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת ,כי מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין יחליף הקבלן ,מי מעובדיו ,לרבות מנהל הפרויקט מטעמו ,אשר המזמין אינו מרוצה מתפקודם בביצוע העבודות. 28.2 הקבלן הינו "קבלן עצמאי" ,אשר מספק למזמין שירותי ביצוע של העבודות .אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין הקבלן ,עובדיו ,מנהליו וכל מי מטעמו לבין המזמין .היה ויקבע גוף שיפוטי אחרת ,ישפה הקבלן את המזמין ,בגין כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא הנובעות מקביעה כאמור ואשר יהיה על המזמין לשלם לקבלן ו/או לכל צד שלישי. 28.3 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות באיכות גבוהה ובאופן מושלם ,בגדר התקופה שנקבעה לכך בחוזה .בכל רכיב של ביצוע העבודות אשר מחייב רישום ,קבלת רישיון או היתר על פי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק אך ורק מי שרשום או מחזיק ברישיון או היתר כאמור. 28.4 עוד מתחייב הקבלן לדאוג לכך שמנהל העבודה וממונה הבטיחות יהיו נוכחים באתר באופן קבוע ינהלו ,יפקחו וישגיחו עליו ועל ביצוע העבודות ברציפות עד למועד השלמתן ,בכל עת ביצוע העבודות ובכל עת נוסף שיידרש לכך על ידי המפקח ו/או מנהל הפרויקט מטעם המזמין .מובהר בזאת במפורש ,כי הודעה לנציג הקבלן ,כמוה כהודעה לקבלן. 28.5 לצורך ביצוע העבודות יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות כל דין ,ישלם להם שכר עבודה ראוי ויקיים במלואם את כל תנאי העבודה ,בהתאם להסכמים הקיבוציים והוראות הדין, לרבות אך מבלי לגרוע; מסים ,ביטוח לאומי ,מס בריאות והפרשות לפנסיה. 28.6 עוד מתחייב הקבלן להקפיד על תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם 49 למלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות וגהות בעבודה על פי כל דין ובהעדר דרישה חוקית - כפי שיידרש על ידי המפקח ,מנהל הפרויקט מטעם המזמין ומפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד .1954 28.7 היה מקום מגוריהם של רוב עובדי הקבלן ,המועסקים בביצוע העבודות ,במרחק העולה על 50ק"מ מהאתר ,יהא רשאי הקבלן לאחר שיקבל אישור המזמין לכך בכתב ,להקים באתר או בסמוך לו ,מחנה ובלבד שהמחנה יהא מסודר ויספק כל התנאים הנדרשים ,לדעת המפקח ,למגורים הולמים ,לרבות אך מבלי לגרוע ,סידורי רחצה ,נוחיות ,בישול ועזרה ראשונה .לחילופין ,ככל שהדבר יידרש ,יספק הקבלן לעובדיו ,על חשבונו ,סידורי תחבורה לאתר. .29 אספקת ציוד וחומרים 29.1 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו ,את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים ,האביזרים וכל יתר הפריטים, הדרושים לביצוע יעיל ,מדויק ומקצועי של העבודות ,בלוח הזמנים של החוזה )להלן – "הציוד והחומרים"(. 29.2 הציוד והחומרים שסופקו לאתר יהיו מהסוג האיכותי והמתאים ביותר למטרת ביצוע העבודות והשלמתן .עם אספקת הציוד והחומרים לאתר כאמור לעיל ,תעבור הבעלות בהם כבר מועד אספקתם ,לבעלות המזמין והקבלן לא יהא רשאי להוציאם מהאתר אלא בהסכמת המפקח בכתב. 29.3 הקבלן יהא אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים באתר והוא יהא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודות וקיום התחייבויותיו על פי החוזה כלפי המזמין ואולם מובהר בזאת ,כי זכות השימוש של הקבלן ,כפופה לזכויות המזמין על פי החוזה. 29.4 ניתנה לקבלן תעודת השלמה של העבודות ,יהא זכאי הקבלן להוציא מהאתר את הציוד ,החומרים העודפים והמבנים הארעיים השייכים לו. 29.5 בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על פי הוראות סעיף זה להלן או לחילופין ,משהורה המפקח בכתב, כי הציוד והחומרים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודות ,יהא הקבלן רשאי להוציאם מהאתר ואלה יחדלו מלהיות בבעלות המזמין. 29.6 ניתנה לקבלן הוראה להוצאת הציוד והחומרים ,חייב הקבלן להוציאם בהתאם להוראה ולא מאוחר מהמועד הנקוב בה .לא ציית הקבלן להוראה זו ,רשאי המזמין להוציאם מהאתר ,על חשבון הקבלן, ולהעבירם לכל מקום אחר ,כפי שימצא לנכון .עשה כן המזמין ,לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו לציוד ולחומרים עקב כך. 29.7 אין באילו מהוראות סעיף 29זה ,כדי להוות אישור המפקח ו/או מנהל הפרויקט מטעם המזמין, לטיבם של הציוד והחומרים והמפקח יהא רשאי לפוסלם ,כל אימת שיימצא לנכון. .30 העדפת טובין מתוצרת הארץ הקבלן ייתן העדפה לטובין מתוצרת הארץ ,בהתאם לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי( ,התשנ"ה – .1995 50 .31 טיב החומרים ואיכות העבודות 31.1 הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים ,בתכניות, בכתב הכמויות וביתר מסמכי החוזה .כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים ,כפי שנקבע בחוזה .צוין בתקן יותר מסוג אחד של חומרים ,יבחר הקבלן בסוג המובחר של החומר ,למעט אם נקבע בחוזה אחרת. 31.2 חומרים מתוצרת הארץ ,אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים. 31.3 חומרים מתוצרת הארץ ,אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ ,אשר נקבעו בחוזה או לדרישות אחרות שפורטו בו. 31.4 חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה 31.5 חובת ההוכחה על ההתאמה של החומרים כאמור לעיל ,חלה על הקבלן. 31.6 חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים ותו תקן ,אך החומר הנדרש חסר ,יהיה הקבלן רשאי להציע חומר אחר שאינו נושא תו תקן ובלבד שהחומר המוצע יתאים לדרישות התקנים. 31.7 הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח ,הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים .מובהר בזה במפורש ,כי אין אישור המקור משמש כאישור לטיב החומרים המובאים הימנו .המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר ,אם החומרים עצמם אינם מתאימים למפרט .חומרים מכל הסוגים ,לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח. 31.8 הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות רק לאחר שהחומרים אושרו במפורש על ידי המפקח ועל ידי מעבדה -במקרים בהם דרוש אישור כזה .החומרים שיספק הקבלן לאתר יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות ביצוע העבודות לפי לוח הזמנים שנקבע .מצא המפקח שהחומרים אינם תואמים למדגמים, שאושרו כאמור ,יפסיק הקבלן את העבודה ויסלקם מהאתר. 31.9 הקבלן יבצע את פעולות האריזה ,ההובלה ,ההעמסה והפריקה ,האחסנה וכל יתר הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים לאתר ,באופן שימנע את קלקולם ,זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת .החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל ו/או הפרעה מכל סוג אחר. 31.10הקבלן יספק על חשבונו ,לפי דרישת המפקח ,דוגמאות של חומרים ואביזרים ,בטרם יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם לפי העניין .הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום 51 שיוסכם עליו עד לאחר גמר ביצוע העבודות וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו בפועל ולעבודות המבוצעות .כל הדוגמאות תהיינה רכוש המזמין. 31.11בכל מקרה שחומר או אביזר הוזמן תחילה כדוגמא ,תימדד הדוגמא במסגרת הסעיף המתאים של כתב הכמויות ,אולם הקבלן יקבל תמורה רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת המוצר או האביזר המתאים. 31.12על הקבלן למסור תעודות אחריות ,מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים ,של חומרים המסופקים לאתר ,עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם הייתה דרישה כזו במפרט למרות שלא קיימת לגביהם חובה על פי דין. 31.13סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין ,אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריות הקבלן לטיב העבודה שתבוצע על ידו. 31.14הקבלן מתחייב לספק ,לפי הוראות המפקח ועל חשבון המזמין דגימות מהחומרים והעבודות שנעשו וכן את הכלים ,כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות באתר על ידי אחרים או להעברת החומרים לבדיקת מעבדה ,הכל כפי שיורה לו המפקח .מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,שומר לעצמו את הזכות לקבוע זהות המעבדה שתבצע את הבדיקות .אין בעובדה זו כשלעצמה ,כדי לגרוע מאחריות הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בחוזה. 31.15מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ההוצאות המפורטות להלן ,בכל מקרה ,יחולו באופן בלעדי על הקבלן: )א( הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים ,המיועדות לקביעת מקורות האספקה. )ב( הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה ,שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה ,לרבות בדיקות חוזרות. )ג( הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו ,כגון בדיקות לשם נוחות וחיסכון. .32 חומרים באתר 32.1 הקבלן יהא רשאי לספק חומרים לאתר ,לאחר שקיבל הסכמת המזמין לכך. 32.2 סיפק הקבלן חומרים כאמור ,עוברים החומרים לבעלות המזמין .הקבלן יהא זכאי לקבל עבורם תשלום ואולם בכל מקרה ,התשלום עבור החומרים לא יעלה על סך 15%מערך החוזה ו/או 50%מערך הסעיף המתאים בכתב הכמויות לגבי אותו חומר מסוים. 32.3 התשלום עבור חומרים שסופקו על ידי הקבלן לאתר פתוח ללא השגחה ,יבוצע רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין כתב ערבות לא יאוחר מ 15 -יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון עבור החומרים; בשיעור של ערך החומרים ,ללא התייקרות .הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות החוזה. 32.4 איחר הקבלן בהמצאת כתב הערבות לחומרים ,יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון או לתשלום חלק מהחשבון המתייחס לחומרים ,אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת 52 כתב הערבות והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור ,לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי. .33 32.5 לבקשת הקבלן ,הערבות האמורה תוחזר לו לאחר שהחומרים שסיפק לאתר שולבו בעבודות 32.6 דין חומרים שסופקו כאמור ,כדין חומרים שהושקעו בעבודות במועד אספקתם. 32.7 מנהל הפרויקט מטעם המזמין רשאי להורות שהקבלן ישתמש בביצוע העבודות בחומרים שיסופקו על ידי המזמין ושעלותם תנוכה מהתמורה המגיעה לקבלן. 32.8 הותנה במפורש ,שהמזמין יספק את החומרים לביצוע העבודות ,כולם או מקצתם, והחומרים סופקו בהתאם לכך ,יחולו ההוראות להלן: )א( הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות. )ב( עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם לאתר לא יהיה הקבלן רשאי להוציאם מקצתם או במלואם מהאתר אלא אם כן ,קיבל לכך אישור מראש ובכתב מאת המפקח. )ג( הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם ,לא יוחלפו בחומרים אחרים ,אלא אם כן ,קיבל לשם כך אישור מראש ובכתב מאת המפקח. )ד( הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את החומרים ואת עודף ושארית החומרים שסופקו לו על ידי המזמין ושהקבלן השתמש בהם לביצוע העבודות. )ה( לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם ,יחויב הקבלן בתשלום שווים למזמין ,בהתאם למחירי השוק ביום התשלום ,כפי שיקבע מנהל הפרויקט מטעם המזמין. בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים 33.1 הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,ללא הסכמתו של המפקח. 33.2 הושלם חלק מהעבודות ,שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק ,לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות לפני כיסויו או הסתרתו .בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן. 33.3 הקבלן יחשוף ,יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות ,לפי הוראת המפקח ,לצורך בדיקתו ,בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזיר המצב לקדמותו ,לשביעות רצונו של המפקח. 33.4 לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף זה ,רשאי מנהל הפרויקט מטעם המזמין לחשוף ,לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות ולאחר מכן להחזיר המצב לקדמותו על חשבונו של הקבלן ,אלא אם כן ,פעל הקבלן על פי הוראות סעיף זה והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם להוראות החוזה. 33.5 המזמין רשאי לנכות ההוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת הימנו או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט ערבויותיו. 53 .34 .35 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה 34.1 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,בכל עת ,תוך כדי מהלך העבודה ,כלהלן; בכל מקרה של חומרים שאינם תואמים לדרישות החוזה ,יהא רשאי להורות על )א( סילוק חומרים כלשהם מהאתר ,בתוך פרק זמן אשר ייקבע ועל הבאת חומרים אחרים התואמים לדרישות החוזה. ביחס לעבודה או חומרים שאינם תואמים דרישות החוזה ,יהא רשאי להורות על )ב( סילוק ,הריסה והקמה מחדש של כל חלק מהעבודות שבוצעו. 34.2 כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים ששולם בקשר לחומרים ולעבודה שבוצעה ,אינם גורעים מכוחו של המפקח לפעול על פי סעיף קטן ) (1דלעיל. 34.3 לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן ) ,(1יהיה המזמין רשאי לבצעה על חשבון הקבלן .כאשר כל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה ,ינוכו מכל סכום שיגיע מהמזמין לקבלן בכל עת ,לחילופין יהא המזמין זכאי לגבותן בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט ערבויות הקבלן. אספקת מים הקבלן יספק על חשבונו את המים הדרושים לביצוע העבודה ולשימוש עובדיו .במידה וניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי אספקת מים מקומיים ובלבד ,שיתקין שעון מדידה כל זאת באישור המפקח. הקבלן יעשה על חשבונו את כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימוש בהם ,כגון; הפעלת משאבות ,הנחת צינורות ,מכלים ,מכלים רזרביים ,מכוניות וכו'. הקבלן מתחייב לנהוג בחיסכון במים ולהקפיד לא להשאיר מוקדי אספקת מים פתוחים או נוזלים. הקבלן ינחה אף את כל עובדיו לנהוג בחיסכון במים בעת ביצוע העבודות. כל ההוצאות הקשורות באספקת המים ובהובלתם לאתר נלקחו בחשבון בהצעת הקבלן ולא ישולמו בגינן כל תשלום נוסף. .36 אספקת חשמל הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודה על ידי הפעלת דיזל – גנרטורים או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר ויעשה את כל הסידורים כגון; קבלת אישורים מחברת החשמל ורשויות נוספות ,ככל שיידרש ,הכל בכפוף לאישור המפקח. כל ההוצאות הקשורות באספקת החשמל ובהובלתו לאתר נלקחו בחשבון בהצעת הקבלן ולא ישולמו בגינן כל תשלום נוסף. .37 מועד השלמת העבודות 37.1 הקבלן מתחייב להשלים את העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה ,שמניינה יתחיל מהמועד שנקבע בצו התחלת העבודה. 37.2 הוראות סעיף 37.1תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק 54 מסוים מהעבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה. 37.3 .38 ניתנה ארכה להשלמת העבודות או קוצר המועד להשלמתן ,בהתאם לתנאי החוזה ,ישתנה המועד להשלמת העבודות בהתאם לכך. ארכה או קיצור להשלמת העבודות 38.1 ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודות או המחייבת את ביטולה של חלק מהעבודה או הפסקתה ,רשאי המזמין ,ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן ,לקבוע בה את השינוי במועד השלמת המבנה. 38.2 נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין ,רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת העבודות והמזמין יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים ,בכפוף לתנאים להלן. 38.3 נגרם עיכוב בביצוע העבודות על ידי כיח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע אתה עיכוב ,רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת העבודות ,והמזמין יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים ,בכפוף לתנאים להלן. 38.4 התנאים למתן ארכה להשלמת העבודות יהיו כלהלן: הקבלן יהיה חייב להביא ראיות ,לשביעות רצונו של המזמין ,לרבות יומן )א( העבודה ,שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות; הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך ) 45ארבעים )ב( וחמישה( יום מיום אירוע הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע המבנה ,אולם המזמין יהיה רשאי לדון במתן ארכה כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום 45הימים האמורים ,בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בבקשתו. 38.5למען הסר ספק – מובהר בזאת במפורש ,כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום ו/או תוספת תשלום ,מכל מין וסוג שהם ,בגין ארכה להשלמת ביצוע העבודות. .39 .40 עבודה בשעות היום בימי חול 39.1 פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת ,הקבלן לא יעסוק בביצוע העבודות בשעות הלילה, בימי שבת ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין .הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף ,על מנת לקיים הוראות החוזה במועדן וכאמור בסעיף זה. 39.2 אין הוראות סעיף קטן ) (1חלות על עבודה שצריכה להיעשות ,מטבע הדברים ,ללא הפסק או במשמרות רצופות ,או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודות ,ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח. החשת קצב ביצוע העבודות 40.1 היה צורך ,לדעת המזמין ,בכל עת ,להחיש את קצב ביצוע העבודות מכפי שנקבע תחילה, יפנה המזמין בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת 55 ביצוע העבודות בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המזמין הנוגעות לעניין שעות העבודה ,ימי העבודה ושיטות העבודה. 40.2 .41 .42 מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן) (1והחיש את קצב ביצוע העבודות בהתאם לדרישת המזמין ונגרמו לו כתוצאה מכך הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע העבודות לפי הקצב שנקבע תחילה ,יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות הנוספות ,בשיעור שיוסכם בין הצדדים בתוספת ) 17%שבעה עשר אחוז ממאה אחוז( עבור רווח והוצאות כלליות וכן הוצאות מימון ,אם היו כאלה. פיצויים מוסכמים 41.1 לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודות או כל חלק מסוים מהן תוך התקופה שנקבעה לכך בחוזה ,בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי תנאי החוזה ,ישלם הקבלן למזמין 0.5% )מחצית האחוז ממאה אחוז( מערך העבודות לכל שבוע של איחור ,כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין איחור של שבוע שבין המועד הסופי שנקבע בצו התחלת העבודה להשלמת העבודות או חלק מהן כאמור ועד מועד השלמתם בפועל. 41.2 המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן) (1לעיל ,מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל עת ,מכל עילה שהיא ,או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט ערבויותיו .תשלום הפיצויים ,ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. 41.3 קיבל הקבלן ממנהל הפרויקט מטעם המזמין קודם להשלמת העבודות כולן ,תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו מהעבודות ,לפי תנאי החוזה והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור ,יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה ,חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן ) (1לעיל ,לפי הערך היחסי שבין חלק מהעבודות האמור לבין העבודות כולן. הפסקת ביצוע עבודות על ידי המזמין 42.1 הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,לזמן מסוים או לצמיתות ,לפי הוראה בכתב מאת מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ,ולא יחדש את ביצוע העבודות ,אלא אם כן ,ניתנה לו על ידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין, הוראה בכתב על כך. 42.2 הופסק ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,לפי סעיף קטן) (1לעיל ,ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת העבודות ולהגנתו ,לפי הצורך ,כפי שיאושרו על ידי המפקח. 42.3 הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודות לפי הוראות מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,כאמור בסעיפים קטנים ) (1ו (2) -לעיל ,תחולנה על המזמין ובלבד ,שהקבלן לא יהיה רשאי לבקש תשלום הוצאות כאמור ,אלא אם כן ,בתוך ) 60ששים( יום ,מיום קבלת הוראות המפקח ,נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לבקש את תשלום ההוצאות .שיעור ההוצאות ייקבע על ידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין על פי האמור בתנאי החוזה ,לאחר קבלת בקשת הקבלן ורק לאחר חידוש העבודות בפועל באופן מלא או חלק.. 56 42.4 הופסק ביצוע העבודות ,כולו או מקצתו ,לצמיתות ,אחרי שניתן צו התחלת עבודה והקבלן החל בביצוע העבודות בפועל ,יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה עבור העבודות שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה וכן לפיצויים כמוגדר בסעיף קטן ) (5להלן. התמורה והפיצויים כאמור יהוו סילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור ,ללא יוצא מן הכלל ,לרבות הוצאותיו והפסד רווחים ,בכפוף לאמור בסעיף קטן )(6 להלן. לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן ,תעשנה מדידות סופיות לגבי העבודות או כל חלק מהן שהקמתו הופסקה ,הכל לפי העניין .ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן ,ייקבע תוך ) 45ארבעים וחמישה( יום ,מיום הפסקת העבודה. 42.5 לצורך חישוב שיעור הפיצויים ,כאמור בסעיף קטן ) (4לעיל ,יופחת מערך החוזה סכום השווה ל – ) 25%עשרים וחמישה אחוז ממאה אחוז( במחירי בסיס החוזה ,וכן יופחת סכום השווה לערך העבודה שבוצעה בפועל במחירי בסיס החוזה והיתרה תוכפל ב ) 5.2%חמישה אחוז ממאה אחוז נקודה שתיים( הסכום המתקבל הינו הפיצוי המוסכם המגיע לקבלן בגין הפסקת העבודה .סכום זה יעודכן בהתאם להפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד בחודש שקדם לחודש בו הופסקה העבודה .הפיצויים על פי סעיף קטן זה יישאו ריבית החשב הכללי מיום הפסקת העבודה ועד למועד הנקוב בסעיף קטן ) (8להלן. למניעת ספק ,מוצהר בזה ,כי משביצע הקבלן העבודות בשיעור של ) 75%שבעים וחמישה אחוז ממאה אחוז( מהיקפן ולמעלה מכך ,לא יהא זכאי לקבלת פיצויים כלשהם. 42.6 )א( רואים את מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן ) (5כשיפוי הקבלן בגין הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה ,כולל הפסד רווחים ,פרט להוצאות הקמת המתקנים כמפורט להלן ,ומחצית הסכום כשיפוי הקבלן בגין הקמה ופירוק של מתקני העזר ,הכנת דרכי גישה וכיו"ב .אם יוכיח הקבלן ,להנחת דעתו של מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,כי הוצאותיו בסעיפים אלה )הקמת המתקנים( ,עולות על מחצית הסכום לפי סעיף קטן ) (5לעיל ,ישולם לקבלן מחצית הסכום בסעיף קטן ) (5לעיל ובנוסף לכך ישולמו לו תשלומים נוספים עבור הקמה ופירוק של מבני עזר ,גדרות ,מפעלי ייצור ,לרבות היסודות לנ"ל ,דרכי גישה ,קווי מים ומערכות אחרות וכן עבודות ושירותי עזר )להלן -המתקנים(, הכל בתנאי שמתקנים אלה לא פורטו בכתב הכמויות ובתנאי שהקבלן הקימם לצורך ביצוע העבודות על פי חוזה זה; )ב( הוכיח הקבלן את הוצאותיו כאמור לעיל ,יהיה זכאי להחזר הוצאותיו הישירות בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה מתוך ההיקף הכולל של העבודות .הוצאות אלה יישאו ריבית החשב הכללי מתאריך ביצוע המתקנים ועד למועד הנקוב בסעיף קטן ) (8להלן. 42.7 )א( הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים ) (4), (5), (6דלעיל ,ישולמו לקבלן בכפוף להגשתו חשבון סופי לא יאוחר מ ) 60ששים( יום מיום הפסקת העבודה והוראות החוזה יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על תשלום הסכומים האמורים; )ב( הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקופה הנקובה בפסקה )א( ,יישאו הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור בסעיפים קטנים ) (6או ) (5דלעיל ,ריבית החשב הכללי מיום הפסקת העבודה ועד ליום הגשת החשבון הסופי .איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי ,יישאו 57 הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור ריבית החשב הכללי אך ורק עד ליום ה 60-מיום הפסקת העבודה. 42.8 .43 .44 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי חלה על הקבלן החובה למזער ולצמצם נזקים והוצאות. קבלן אשר לא יפעל לצמצום נזקיו והוצאותיו ,לא יהיה זכאי לפיצוי בגין אותם נזקים והוצאות שיכול וצריך היה למנוע ו/או למזער אותם. שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים 43.1 הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות החוזה במקרה מסוים ,לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 43.2 לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים ,אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה. שינויים 44.1 המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי ,לרבות :צורה ,סגנון ,איכות ,סוג ,גודל ,כמות, גובה ,מתארים וממדים של העבודות וכל חלק מהן והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו. 44.2 הוראת המזמין על שינוי העבודות לפי סעיף קטן ) (1לעיל ,תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי המזמין. 44.3פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים ,לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל ,לא יגדל או יקטן בשיעור של ) 25%עשרים וחמישה אחוז ממאה אחוז( מסכום החוזה לפני שינויים ולפני מס ערך מוסף או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תגדל בשיעור של ) 50%חמישים אחוז ממאה אחוז( מהכמות בחוזה לפני שינויים. .45 הערכת שינויים 45.1 ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים כאמור בסעיף 48בתנאי החוזה ,ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות .לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן )(2 להלן ואולם ,אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי. 45.2 לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים ,כאמור בסעיף קטן ) (1יובא בחשבון מחיר יחידה דומה ,הנקוב בכתב הכמויות והמחירים שאפשר להתבסס עליו .בהעדר מחירי יחידות דומים בכתב הכמויות כאמור ,יקבע כל אחד ממחירי היחידות בהתאם למחירים הנקובים במחירון העדכני באותה העת של "המאגר המשולב" .לא היו מחירי יחידות מתאימים ב"מאגר המשולב" ,יקבע המחיר בהתאם למחיר היחידות במחירון דקל בהנחה של .15%לא היו מחירי היחידות במחירון דקל ,יקבע המחיר במו"מ בין הקבלן לבין המזמין. 45.3 בקביעת מחירי היחידות כאמור בסעיף קטן ) (1לעיל ,יובאו בחשבון תעריפי שכר העבודה ועלויות החומרים ,כפי שנקבעו בחוזה .בהעדר קביעה כזו ייקבעו תעריפי שכר העבודה והחומרים על פי מחירי יחידה בסעיפים מתאימים ,הנקובים במחירון התקף של "המאגר 58 המשולב" ,כאמור בסעיף קטן ) (2לעיל .בהעדר סעיפים מתאימים ב"מאגר המשולב" יקבעו התעריפים על פי המסמכים שיוגשו על ידי הקבלן ,בכפוף לאישור מנהל הפרויקט מטעם המזמין. בקביעת מחיר על פי מסמכים הרווח וההוצאות הכלליות יהיו ) 17%שבעה עשר אחוז ממאה אחוז( בתוספת הוצאות מימון ,אם היו כאלה ,וריבית החשב הכללי לתקופת הוצאות המימון בפועל ,שיוכחו על ידי הקבלן ,ובלבד שתקופה זו לא תעלה על ) 60ששים( יום. 45.4 .46 קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת שכר החוזה ,יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור .עברו 60יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל הפרויקט מטעם המזמין בכתב כאמור ,רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה .אולם מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,באישור המזמין יהיה רשאי לדון בהעלאת שכר החוזה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום ) 60ששים( הימים האמורים, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו. תשלומי עבודה יומית 46.1 הורה המזמין בפקודת שינויים על ביצוע של עבודה שתיעשה לפי עבודה יומית ,ישולם לקבלן בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה וערך החומרים באתר ,בהתאם להוראות החוזה. 46.2 ערך העבודה וערך החומרים לצורך סעיף זה ייקבעו על ידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין, בין השאר ,על סמך מחירי התשומות ב"מאגר המשולב" ,כמפורט לעיל ,ועל יסוד רשימות שניהל הקבלן ,בהן נרשמו הפרטים הבאים: )א( כמויות החומרים שהושקעו בעבודה; )ב( שמות העובדים ,מקצועותיהם ,סוגיהם במקצוע וכן ימי העבודה ושעות העבודה; )ג( הוצאות הובלה; )ד( הוצאות ציוד מכני כבד; )ה( הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה. 46.3הרשימות כאמור בסעיף קטן) (2לעיל פסקאות )א() ,ג() ,ד( ו )-ה( תימסרנה למפקח ,בשני עותקים ,בסוף כל שבוע ,ורשימת העובדים כאמור בסעיף קטן )) (2ב( תימסר למפקח ,בשני עותקים ,לאחר כל יום עבודה; אחד העותקים מכל רשימה ,לאחר בדיקתו ואישורו של המפקח ,יוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום. .47 רשימת תביעות 47.1 הקבלן יגיש למנהל הפרויקט מטעם המזמין ,רשימה של כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזה ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודות במשך חודש מסוים ,לא יאוחר מ ) 60ששים( יום לאחר תום אותו חודש. 47.2 כל תביעה שלא נכללה ברשימת התביעות ,כאמור בסעיף קטן) (1לעיל ,רואים כאילו הקבלן ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי .אולם מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,באישור המזמין יהיה רשאי לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה 59 הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל ,בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו. .48 .49 מדידת כמויות 48.1 הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודות ואין לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי החוזה. 48.2 הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתיעשינה על ידי המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות ,שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח ,הכל לפי העניין .כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן. 48.3 לפני בואו למדוד את העבודות ,כולן או מקצתן ,ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו ,והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח הנציג מטעמו לצורך זה ולעזור למפקח או לנציגו לבצע את המדידות הדרושות ,וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות ,על חשבונו ,ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך. 48.4 לא נכח הקבלן או מנהל מטעם הקבלן במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות רשאי המפקח או נציגו לבצע את המדידות בהעדרם .מדידות אלה יחשבו כמדידות הנכונות של הכמויות והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן ,אלא אם כן ,הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור. 48.5 נכח הקבלן או הנציג מטעמו במועד ביצוע המדידות ,רשאי הוא לערער בכתב ,תוך 7 )שבעה( ימים ,על כל כמות שנמדדה והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שניה של הכמות האמורה .אם גם אחרי המדידה השנייה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח ,יקבע המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה סופית. 48.6 היו העבודות ,כולן או מקצתן ,מוכנות למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות. הקצבים ומחירי יסוד 49.1 סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו מהעבודות לא ייכלל בשכר החוזה; ואם בוצע חלק העבודות האמור ,ייכלל בשכר החוזה ,במקום הסכום שנכלל כהקצב ,ערכו של חלק העבודות האמור ,ייקבע בהתאם להוראות החוזה. 49.2 בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד" ,לגבי חומר או מוצר ,פירושו :מחיר נטו במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר ,מבלי להביא בחשבון הוצאות נלוות של העמסה ,פריקה, הובלה ,גזורות ,פחת ,רווח הקבלן ,מימון והוצאות אחרות כיו"ב כפי שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה. במקרה שחלף פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד של החומר או המוצר לבין מועד רכישתו בפועל ,ובעת סיכום מחיר היסוד סוכם גם על תשלום התייקרות למחיר זה ישולם 60 ההפרש שבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד סיכום המחיר לבין המדד לפיו מחושבת ההתייקרות המגיעה לקבלן עבור אותו תשלום ביניים בו כלול המחיר .לצורך חישוב שכר החוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם ,בתוספת ההתייקרות כאמור לעיל .נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה ,לא יחולו ההנחה או התוספת על מחירי היסוד .הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב החומרים ,המוצרים ולמחיריהם. 49.3 .50 .51 הקבלן מתחייב להמציא למפקח ,לפי דרישתו ,כל הצעת מחיר ,חשבון ,שובר ,קבלה וכיו"ב, הנוגעים לקביעת שכר החוזה בהתחשב בסעיפים קטנים) (1ו ) (2לעיל. תעודת השלמה 50.1 הושלם ביצוע העבודות ,יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת העבודות ,תוך ) 15חמישה עשר( יום מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה בתוך 30יום ממועד התחלת הבדיקה .מצא המפקח את העבודות מתאימות לדרישות החוזה ,ייתן מנהל הפרויקט מטעם המזמין לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה .לחילופין ,ימסור המפקח לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושות .קיבל הקבלן רשימת השלמה, חייב לבצעה תוך תקופה סבירה ,שתיקבע לכך על ידי המפקח ,אולם מנהל הפרויקט מטעם המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו המקצועי ,לתת לקבלן תעודת השלמה טרם ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור ,אם נוכח ,כי טיב התיקונים ו/או עבודות ההשלמה מאפשר זאת וכנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן ,שיבצע וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה כמפורט ברשימה האמורה ,בתוך פרק הזמן המוסכם ביניהם שיפורט בהתחייבות הקבלן. 50.2 אין האמור בסעיף קטן) (1לעיל ,גורע מזכותו של המזמין להחזיק באתר ולהשתמש בו גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ו/או לא ניתנה תעודת השלמה כאמור לעיל. 50.3 לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח ,יהיה מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בכל דרך אחרת שימצא לנכון .הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה ,בתוספת של ) 12 %שניים עשר אחוז ממאה אחוז( מהן כתמורה להוצאות משרדיות ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט ערבויותיו .הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות. 50.4 היה על הקבלן לפי תנאי מפורש בחוזה להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים שקדם למועד הסופי שנקבע להשלמת העבודות כולן ,או שהושלם חלק כלשהו מהעבודות והמזמין החזיק בו ,השתמש בו או עומד להחזיק בו ,רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות האמור ,והוראות הסעיפים הקטנים דלעיל ,יחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות בהתאמה. פגמים וליקויים 51.1 נתגלו פגם ,ליקוי ,קלקול ,מגרעת ,שגיאה ,או טעות בעבודות ,שנבעו לדעת המפקח מביצוע שלא בהתאם להוראות החוזה )להלן" :אי התאמה"( ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן, 61 שיחקור אחר הסיבות לאי ההתאמה ושיתקנה בשיטה שתאושר על ידו .הייתה אי ההתאמה כזו ,שאין הקבלן אחראי לה לפי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין. 51.2 .52 .53 הייתה אי ההתאמה כזו ,שהקבלן אחראי לה לפי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן ,על חשבונו ,את אי ההתאמה וכל הכרוך בכך .היה ואי ההתאמה איננה ניתנת לתיקון ,יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין. בדק ותיקונים 52.1 התהווה או נתגלה בעבודות ,או בכל חלק מהן ,תוך כדי תקופת הבדק ,פגם ,ליקוי ,נזק, קלקול ,מגרעת ,שגיאה או טעות ,שנבעו לדעת המפקח מביצוע שלא בהתאם להוראות החוזה ,עבודה לקויה ו/או חומרים פגומים – יתקנם הקבלן על חשבונו ,על פי ובהתאם לדרישת המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן ,לא יאוחר מחלוף 3חודשים ,מתום תקופת הבדק. 52.2 בנוסף לכל האמור בחוזה זה ,נתגלתה אי התאמה בעבודות תוך ) 5חמש( שנים לאחר גמר תקופת הבדק ,הנובעים מביצוע העבודות שלא בהתאם לדרישות החוזה ,יהיה הקבלן חייב לתקן את אי ההתאמה וכל הכרוך בכך ,על חשבונו ,ואם אי ההתאמה איננה ניתנת לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין. אי מילוי התחייבויות הקבלן לא מלא הקבלן אחרי התחייבויותיו בתנאי החוזה ,כולן או מקצתן ,וזאת אף לאחר שניתנה לו התראה בכתב עם שהות של ) 14ארבעה עשר( יום לעשות כן ,רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת שימצא לנכון ,וההוצאות הכרוכות בכך יחולו על הקבלן .המזמין יהא רשאי לנכות ההוצאות האמורות ,בתוספת של ) 12 %שניים עשר אחוז ממאה אחוז( מהן כתמורה להוצאות משרדיות ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויותיו. .54 שכר החוזה 54.1 תמורת ביצוע העבודות בהתאם וכמפורט בהוראות חוזה זה ולאחר שיתקבלו אצל המזמין, סכומי הכסף ממת"ח בגין ביצוע העבודות ,יקבל הקבלן מהמזמין ,סכומי הכסף המגיעים לו, בהתאם לתמורה בצירוף מע"מ ,בשיעורים ובמועדים המפורטים בחוזה זה )להלן" :שכר החוזה"(. 54.2 כל עוד לא יתקבלו אצל המזמין סכומי הכסף בגין ביצוע העבודות ,לא יהא הקבלן זכאי לקבלת שכר החוזה ,בחלקו או במלואו ולא יהא זכאי לדרוש קבלתו. 54.3 התחייבות המזמין לתשלום התמורה על פי ובהתאם להוראות חוזה זה מותנית ,כתנאי מתלה לה ,בקבלה ,על ידי המזמין ממת"ח ,סכומי הכסף הנדרשים לשם תשלום שכר החוזה או כל חלק הימנו ,לקבלן. 54.4 למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי למת"ח ישנה הזכות להורות למזמין להפחית התשלומים המגיעים לקבלן על חשבון שכר החוזה ולקבלן לא תהא כל טענה ,דרישה ו/או תביעה בשל כך. 62 .55 מקדמה 55.1 הוצא לקבלן צו התחלת עבודה ,יהא הקבלן זכאי לקבלת מקדמה בשיעור של ) 15%חמישה עשר אחוז ממאה אחוז( על חשבון שכר החוזה ,מותנית באישורה על ידי המזמין ,כחשבון חלקי מס' 1ובכפוף להמצאת ערבות אוטונומית בשיעור התשלום ,צמוד למדד בסיס החוזה ובתוקף לתקופת העבודות. 55.2 )א( ההתייקרות המגיעה לקבלן בגין המקדמה תהיה בשיעור עליית המדד ,כמוגדר בתנאי החוזה ,בין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד בחודש בו הגיש הקבלן את החשבון עבור המקדמה; )ב( למקדמה שתשולם ,תיווסף ההתייקרות המגיעה בגין שינוי בתנודות במדד כמוגדר בתנאי החוזה .הפרש סכום ההתייקרות ,המחושב לפי המדד בחודש בו הגיש הקבלן את החשבון עבור המקדמה ,ישולם לקבלן או יופחת מהתשלום לקבלן לפיה מקרה וללא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי עם תשלום הביניים בגין החשבון הראשון שהקבלן הגיש לאחר פרסום המדד בחודש בו הגיש הקבלן את החשבון עבור המקדמה. .56 55.3 המקדמה תוחזר בניכוי סכום שיחושב לפי אחוז קבוע בשיעור אחוז המקדמה מכל חשבון שיאושר לקבלן ,לפני חישוב ההתייקרות ,עד להחזר מלא של כל המקדמה ששולמה לקבלן. סכום החזר המקדמה ינוכה מהסכום ,שאושר לתשלום בכל חשבון ,לפני חישוב ההתייקרות; ההתייקרות המגיעה לקבלן תחושב בכל חשבון רק על יתרת הסכום .המקדמה תוחזר למזמין במלואה ,בכל מקרה ,לפני המועד שנקבע בחוזה להשלמת העבודה. 55.4 החשבון עבור המקדמה יוגש על ידי הקבלן למפקח וישולם לקבלן ביום ה 30 -מיום הגשת החשבון למפקח .המקדמה לא תישא ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון עבור המקדמה ועד ליום התשלום במועד דלעיל. 55.5 הערבות למקדמה ,כאמור לעיל ,תומצא על ידי הקבלן למזמין ,לא יאוחר מ) 15 -חמישה עשר( יום קודם למועד שנקבע לתשלום החשבון עבורה .איחר הקבלן בהמצאת הערבות, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום המקדמה אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות ,והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור ,לא יישא ריבית כלשהי ו/או הפרשי הצמדה. לבקשת הקבלן ,הערבות האמורה תוקטן בהתאם להחזר המקדמה ,ותוחזר לקבלן לאחר שהמקדמה ששולמה לו על ידי המזמין ,הוחזרה על ידו במלואה למזמין. תשלומי ביניים 56.1 אחת לחודש ,לא יאוחר מה 24 -בחודש בו בוצעה העבודה ,יגיש הקבלן למפקח חשבון שיפורטו בו: )א( ערכו של חלק העבודות שבוצע מיום התחלת ביצוע העבודות עד למועד אליו מתייחס החשבון ,לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודות שינויים; )ב( ערכם של החומרים ,המצויים באתר לשם ביצוע העבודות במועד הגשת החשבון, בהתאם לתנאי החוזה; )ג( ההתייקרות המגיעה בגין שינוי בתנודות במדד כמוגדר בתנאי החוזה. למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי כל חשבון שיוגש לאחר ה 24 -בחודש בו בוצעה העבודה, ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב לו. 63 56.2 המפקח יבדוק את החשבון ,המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע העבודות עד למועד אליו מתייחס החשבון ,ותשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח ויאושרו על ידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין. 56.3 מתשלומי הביניים שאושרו על ידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,כאמור בסעיף קטן)(2 לעיל ,יופחתו כל תשלומי הביניים ,שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום ,המגיע למזמין מהקבלן עד למועד האמור לעיל .היתרה תשולם לקבלן ביום ה60 - מתום החודש הקלנדרי השוטף בו הוגש החשבון .היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה ,החל מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב לעיל ,לתשלום היתרה. מובהר בזאת ,כי איחור של עד 30יום בביצוע כל תשלום ,מעבר למועד התשלום הנקוב לעיל ,לא יהווה הפרה ולא יזכה הקבלן בכל תוספת הצמדה ואו ריבית על פי חוזה זה. 56.4 בחוזים בהם תשלום החשבונות נקבע על פי טבלת התשלומים כנגד ביצוע שלבי עבודה קבועים מראש ,לא יחולו הוראות סעיפים דלעיל ,בשלמותם או בחלקם ,אלא בכפוף לשינויים שנקבעו בחוזה. 56.5 ביצוע תשלומי הביניים כאמור לעיל ,מותנה בכך ,שכתב הערבות לקיום החוזה ,הומצא על ידי הקבלן למזמין כנדרש. 56.6 במקרה של פיגור בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה ,יהיה הקבלן זכאי לריבית החשב הכללי על התשלום ששולם בפיגור ,כפיצוי בגין הפיגור האמור .הריבית המגיעה לקבלן כאמור ,תהיה לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום הביניים ועד למועד תשלום הביניים בפועל .תשלום ריבית החשב הכללי כאמור ,ישולם לקבלן ביום ה60 - מתום החודש הקלנדרי השוטף" על ידי הקבלן למנהל ,ותשלום זה לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשלום הביניים בפועל ועד למועד תשלום ריבית החשב הכללי .במקרה שתשלום הריבית כאמור לא ישולם במועד הנקוב לעיל ,ובכפוף לאמור לעיל בסעיף קטן זה ,יישא התשלום ,ריבית החשב הכללי החל מהיום ה – 61מתום החודש הקלנדרי של יום הגשת החשבון או דרישת הריבית ועד לתשלום ריבית החשב הכללי בפועל. מובהר בזאת ,כי איחור של עד 30יום בביצוע כל תשלום ,מעבר ל 60 -הימים האמורים ,לא יהווה הפרה ולא יזכה הקבלן בכל תוספת הצמדה ואו ריבית על פי חוזה זה. 56.7 אין באישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה ,בהם משום הסכמת מנהל הפרויקט מטעם המזמין או המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצוע העבודות או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים. 56.8 קיבל הקבלן תשלום מעבר לסכום ,אשר זכאי היה לקבל ,ישיבו למזמין מיד עם דרישתו הראשונה בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל. 56.9 סך כל חשבונות הביניים לא יעלה על ) 80%שמונים אחוז ממאה אחוז( מערך כל העבודות. 56.10חשבונות הביניים אשר יוגשו על ידי הקבלן יהיו במתכונת הבאה: א .כל חשבון יוגש במקור ובארבעה עותקים. ב .לכל חשבון יצורפו דפי מדידה וכמויות בשני עותקים ,שיאושרו על ידי המפקח. 64 ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. לכל חשבון יצורפו עותקי יומני עבודה של תקופת החשבון ותוצאות בדיקות מעבדה. כל חשבון יפרט: – 1מספר חוזה – 2שם העבודה – 3ערך החוזה – 4תאריך התחלת עבודה – 5תאריך סיום עבודה – 6מדד הבסיס בנוסף לטור הכמויות ,יכלול כל חשבון ,טור נוסף בו יפורטו הכמויות על פי כתב הכמויות המקורי. כל חשבון יהיה מצטבר. בכל חשבון תהיה הפרדה בין העבודות שבוצעו בהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או חריגות. כל חישובי ההתייקרויות והחזרי המקדמות יפורטו בדף נפרד במצטבר ,החל מהחשבון הראשון. לכל חשבון יצורפו דוחות בטיחות שבועיים ,אשר ייערכו וייחתמו על ידי הממונה על הבטיחות של הקבלן. למען הסר ספק ,חשבון ביניים שלא יוגש במתכונת האמורה לעיל ,לא ייבדק ויוחזר לקבלן לשם השלמה. 56.11המזמין יהא זכאי לבקש מהקבלן להגיש חשבונות מפוצלים בגין ביצוע העבודות או חלק מהן ,באופן שיאפשר תשלומם על ידי גורם שלישי. 56.12עם תום ביצוע העבודות יידרש הקבלן להמציא חשבון סופי כמפורט בסעיף 57להלן ואולם, מובהר בזאת במפורש ,כי לא יתאפשר לקבלן להגיש חשבון ביניים מספר שתיים ,אלא לאחר שימצא למזמין – חשבון סופי משוער בנוסח המצורף כנספח 2לחוזה זה. .57 סילוק שכר החוזה 57.1 לא יאוחר מ ) 60ששים( יום מיום השלמת העבודות כולן ,יגיש הקבלן למנהל מטעם הקבלן, חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו ,כולל רשימת תביעותיו הסופיות ,לרבות פרטיכל מסירת העבודות ,חתום ומאושר על ידי הרשות המקומית. 57.2 שכר החוזה ייקבע סופית על ידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות ,על פי הכמויות שנמדדו כאמור בתנאי החוזה ,בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי פקודת שינויים כאמור. 57.3 משכר החוזה שנקבע על ידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,יופחתו כל התשלומים, ששולמו בהתאם וכן ,כל סכום אחר ,ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה, אם שולם ,ובניכוי כל סכום ,המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן ,או מכל סיבה אחרת .סכומים אלה ישוערכו לפי המדד ,ממועד תשלומם בפועל ועד למועד השלמת העבודות .היתרה תשולם לקבלן ביום ה 135 -מיום הגשת החשבון הסופי על ידי הקבלן .יתרת שכר החוזה ,לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית 65 כלשהי לתקופה ,החל מיום השלמת העבודות וקבלת תעודת גמר ועד ליום תשלום החשבון הסופי. .58 57.4 לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנדרש ,תישלח לו ע"י המפקח התראה בכתב .לא הגיש הקבלן חשבון סופי 30יום לאחר קבלת ההתראה ,יערוך המזמין החשבון הסופי למיטב הבנתו ולא תהיה לקבלן כל טענה ,דרישה ו/או תביעה בשל כך .הוצאות הכנת החשבון - יחולו על הקבלן. 57.5 יתרת שכר החוזה תשולם לקבלן כאמור לעיל ,לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על העדר תביעות ,כאמור במסמך ז'. 57.6 לא הסכים הקבלן לסכום השכר הסופי של עבודה כפי ,שנקבע על ידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין כאמור לעיל ,יהיה הקבלן רשאי ,בכפוף להוראות סעיף זה ,לקבל את הסכום ,שאינו שנוי במחלוקת בין הצדדים אף ללא חתימה על הצהרה על העדר תביעות ,בכפוף להמצאת רשימה סופית של כל תביעותיו ומסירתה לידי המזמין. 57.7 אם אף לאחר תשלום הסכום ,שאינו שנוי במחלוקת ,כאמור בסעיף קטן ) (6לעיל ,הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו ,ישלם המזמין לקבלן את הסכום הנוסף כאמור ,לכשימציא הקבלן למזמין תצהיר העדר תביעות כנדרש בחוזה. לסכום הנוסף כאמור ,תיווסף ריבית החשב הכללי החל מהיום ה 45מיום הגשת החשבון הסופי על ידי הקבלן ועד ליום תשלום הסכום הנוסף. 57.8 לא שולמה יתרת שכר החוזה לקבלן במועד הנקוב ,תישא יתרת שכר החוזה ,כפיצוי בגין הפיגור בתשלום ,ריבית החשב הכללי לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום יתרת שכר החוזה ועד למועד תשלום יתרת שכר החוזה בפועל. תשלומי יתר קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה ,יחזירם למזמין ,תוך 15יום ממועד דרישת המזמין בכתב ,בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות יתרת הזכות ועד לתשלום בפועל .אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור ,מכל סכום המגיע ממנו לקבלן או לגבותם בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט ערבויות הקבלן. .59 תנודות במחיר החומרים וערך העבודות 59.1 החל ממועד צו תחילת עבודה ואילך יוצמד שכר החוזה ביחס לאותה העבודה למדד בסיס החוזה ,בכפוף לכללי החשב הכללי )הצמדת התקשרויות( נספח 3לחוזה זה ,למעט כאמור להלן; )א( עבור כל עבודה הנמשכת 12חודשים ממועד חתימת החוזה ,או פחות ,לא תשולם כל התייקרות. )ב( עבור כל עבודה אשר בגינה ניתן צו תחילת עבודה לאחר שחלפו 12חודשים ממועד חתימת החוזה ,תשולם התייקרות על פי הנחיות החשב הכללי ,שעיקרן; חל שינוי במדד 66 ושיעורו עלה לכדי 4 %או יותר ,מעל למדד חודש הבסיסי ,יוגדר החודש הבסיסי ,כחודש שבו חל השינוי כאמור. )ג( עבור כל עבודה שתימשך באישור המזמין – מעבר ל – 12חודשים ממועד חתימת החוזה ,תשולם התייקרות על תוספת הזמן ,בהתאם להנחיות סעיף קטן )ב( דלעיל. .60 59.2 חלו תנודות במדד ,בהתבסס על הגדרת החודש הבסיסי בסעיף כאמור לעיל ,ההעלאה או ההפחתה של שכר החוזה תחושב לפי כל חודש לגבי תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה באותו חודש ,בהתאם לשיעור התנודות במדד ובניכוי כל תשלומי הביניים הקודמים ששולמו לקבלן. 59.3 לא שולמו לקבלן בתשלומי הביניים כל סכומי הכסף המגיעים לו עבור עבודה שביצע למרות שהקבלן הגיש למפקח חשבון עבור אותה עבודה ,יראו את הסכומים האמורים כתשלום עבור עבודה שבוצעה בחודש שבגינו משולם תשלום הביניים הכולל את הסכומים האמורים. פרט להתייקרות המגיעה לקבלן עבור סכומים אלה בתשלום הביניים בו אושרו הסכומים עבור אותה עבודה ,לא יישאו הסכומים האמורים הפרשי הצמדה נוספים ו/או ריבית כלשהי עקב אי תשלומם על פי החשבון שהוגש על ידי הקבלן. 59.4 עלה שכר החוזה שנקבע על ידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,כאמור בסעיף 57דלעיל על כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן ,יראו את יתרת התשלום ,במחירי בסיס החוזה, המגיע לקבלן ,כתשלום עבור עבודה שבוצעה בתקופת 30הימים האחרונים של תקופת הביצוע או עבודה שבוצעה בתקופת 30הימים האחרונים שלפני השלמת ביצוע העבודות, אם הן הושלמו לפני תום תקופת הביצוע. 59.5 הוראות סעיף זה כפופות לכללים להצמדת התקשרויות מאת החשב הכללי – כמפורט בנספח 3לחוזה. סילוק הקבלן מהאתר 60.1 המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן מהאתר ,לתפוס את החזקה בו ולהשלים ביצוע העבודות בין בעצמו ,בין באמצעות קבלן אחר ובין בכל דרך אחרת ,בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: )א( הקבלן לא החל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה /הקבלן הפסיק את ביצוען /הקבלן עזב את האתר -ולא ציית תוך ) 14ארבעה עשר( יום או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה להוראה בכתב ממנהל הפרויקט מטעם המזמין להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות. )ב( מנהל הפרויקט ו/או המפקח סבורים שקצב ביצוע העבודות איטי מידי כדי להבטיח את השלמתן במועד הנדרש /במועד שהוארך /קוצר והקבלן לא ציית תוך ) 14ארבעה עשר( יום או במקרים מיוחדים ,בתוך תקופה קצרה יותר ,שנקבעה במפורש בחוזה ,להוראה בכתב המפקח /מנהל הפרויקט לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת העבודות במועד כאמור. 67 )ג( יש בידי המפקח /מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,הוכחות ,להנחת דעתו ,שהקבלן אינו מבצע את העבודות בהתאם למפרטים ,לתכניות וליתר מסמכי החוזה ,אף לאחר שהקבלן קיבל התראה בעניין. )ד( ללא הסכמת המזמין מראש ובכתב ,הקבלן הסב את החוזה ,כולו או מקצתו ו/או העסיק קבלן משנה ולא נענה להוראות המפקח /מנהל הפרויקט מטעם המזמין לסלקו מביצוע העבודות; )ה( ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים ו/או שהקבלן עשה הסדר עם נושיו או לטובתם ו/או הוגשה בקשה להקפאת הליכים ביחס לקבלן ו/או התקבלה אצל הקבלן החלטה לפירוק מרצון ו/או הוגשה בקשה למתן צו לפירוקו ו/או הוגשה נגדו בקשה ,שלא בוטלה תוך 7 ימים ממועד הגשתה ,להכריז על הקבלן כפושט רגל ו/או להטיל עיקול על נכס מנכסיו והעיקול לא הוסר תוך 10ימים מועד הטלתו. )ו( יש בידי המפקח ו/או מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,הוכחות ,להנחת דעתו ,שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה .סילוק הקבלן מהאתר בשל טעם זה יהא לאחר שניתן לקבלן ,אם רצונו בכך ,להשמיע טענותיו בפני מנהל הפרויקט מטעם המזמין. )ז( הקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שישבה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה. 60.2 60.3 סולקה ידו של הקבלן מהאתר ,באמצעות הודעה בכתב ממנהל הפרויקט מטעם המזמין, רשאי המזמין לנהוג כלהלן: )א( להשתמש בכל החומרים ,הציוד והמתקנים ,או בכל חלק מהם ,המצויים באתר לצורך השלמת העבודות. )ב( לדרוש מהקבלן ,באמצעות הודעה בכתב ,לסלק מהאתר את כל החומרים ,הציוד והמתקנים או חלק מהם .לא ציית הקבלן לדרישה זו ,תוך ) 14ארבעה עשר( יום, רשאי המזמין לסלקם ,בכל דרך שימצא לנכון ולכל מקום אחר שיראה בעיניו ,על חשבון הקבלן .עשה כן ,המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם ולקבלן לא תהא כל זכות טענה ,דרישה ו/או תביעה בשל כך. תפס המזמין את החזקה באתר ,יחולו ההוראות להלן: )א( הוצאות השלמת ביצוע העבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא בנוסף להוצאות האמורות ,אף בתוספת של ) 12 %שניים עשר אחוז ממאה אחוז( מהן כתמורה להוצאות משרדיות; המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות ,שבוצעו עד למועד סילוק ידו מהאתר וכן לערוך רשימת החומרים ,הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים באתר. )ג( הקבלן יגיש חשבון סופי עליו ויחולו הוראות החוזה בשינויים המתחייבים. )ב( 68 )ד( .61 נתפס האתר לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה אלא בכפוף לאמור להלן; 60.4 תפיסת האתר וסילוק ידו של הקבלן ממנו ,לפי סעיף קטן ) (1לעיל ,אין בהם משום ביטול חוזה זה על ידי המזמין או גריעת הקבלן מרשימת הקבלנים. 60.5 הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין בחוזה ולא לגרוע מהן. סילוק הקבלן מרשימת הקבלנים 61.1 כל אימת שהקבלן לא יפעל על פי הנחיות המזמין ,יהא המזמין רשאי לפעול על מנת להביא לגריעתו מרשימת הקבלנים ,בכפוף לתוצאות שימוע ,שייערך במת"ח ואליו יוזמן הקבלן. 61.2 היו תוצאות השימוע ,גריעת הקבלן מרשימת הקבלנים ,יובא חוזה זה לידי סיום לאלתר ,אלא אם כן ,יורה מת"ח אחרת. 61.3נגרע הקבלן מרשימת הקבלנים ובוטל החוזה ,יהא הקבלן זכאי לקבל מלוא התמורה לו ,בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הגריעה מרשימת הקבלנים ,בניכוי המגיעה נזקים והוצאות המזמין ומת"ח בשל מעשיו /מחדליו של הקבלן. .62 שיפוי הקבלן מתחייב לפצות ולשפות מת"ח ו/או המזמין ו/או מי מטעמו ,על כל נזק ועל כל דרישה ,טענה ו/או תביעה בגין כל עילה ,מכל מין וסוג שהוא ,שתועלה נגדם ו/או נגד מי מהם ,עובדיהם ,שולחיהם ושלוחיהם ,הנובעת מכל מעשה או מחדל של הקבלן ,עובדיו וכל מי מטעמו .הקבלן יפצה וישפה כאמור ,מיד עם דרישתם הראשונה על כל סכום כסף שיידרשו לשלם ,לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות אחרות שייגרמו להם. .63 קיזוז המזמין והוא בלבד ,יהא רשאי לקזז כל סכום המגיע הימנו לקבלן ,מכל חוב של הקבלן כלפיו ,בין על פי חוזה זה ובין אחרת .למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות החוב האמור אף בכל דרך חוקית אחרת ,לרבות חילוט ערבויות הקבלן. .64 מניעות בהמשך ביצוע העבודות 64.1 בכל עת שיתגלה ,כי אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות ,כולן או מקצת ,באופן זמני ו/או קבוע ,מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת ,שאין לקבלן שליטה עליה ,יפנה הקבלן למנהל הפרויקט מטעם המזמין לקבלת אישורו בכתב ,בדבר המניעות ,תוך שהקבלן מתחייב ,כי ימלא אחר הוראות מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,בכל הנוגע להפסקה בביצוע העבודות והמשכן לאחר מכן. 64.2 שכר החוזה שישולם לקבלן במקרה של מניעות מוחלטת בהמשך ביצוע העבודות לפי סעיף קטן) (1דלעיל ,יהיה ,ערך העבודה שבוצעה עד למועד קבלת האישור כאמור לעיל בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות השינויים וכן ,ככל שיהא זכאי לקבל כל סכום נוסף בהתאם לסעיף 42בחוזה דלעיל. 69 .65 .66 64.3 תשלום הסכומים כאמור הנו לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן ,כולל תביעות פיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע העבודות כאמור. 64.4 הורה מנהל הפרויקט מטעם המזמין לקבלן לסלק מהאתר חומרים ,ציוד ומתקנים אחרים והקבלן לא סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,רשאי המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן ,בעצמו או בכל דרך אחרת והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בכך ,בתוספת של ) 12 %שניים עשר אחוז ממאה אחוז( מהן כתמורה להוצאות משרדיות. מס ערך מוסף 65.1 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. 65.2 איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ,כאמור בחוזה ובפרק הזמן החל מתום ) 195מאה תשעים וחמישה( יום מיום השלמת העבודות ,הועלה שיעורו של מס הערך המוסף ,ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי במועד. 65.3 לא השלים הקבלן את ביצוע העבודות תוך התקופה הנדרשת כאמור בחוזה ובפרק הזמן החל מתום ) 195מאה תשעים וחמישה( יום ,מהיום בו חייב היה הקבלן להשלים את העבודות ,הועלה שיעורו של מס הערך המוסף ,ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הושלמו העבודות במועד והחשבון הסופי היה מוגש כנדרש על פי החוזה ולהפך ,אם הופחת שיעור המע"מ ,ינכה המזמין את סכום המס בשיעור הנדרש. סמכות שיפוט על אף האמור בכל מקום אחר ,יהא הקבלן רשאי לפנות בכל טענה ו/או תביעה הנובעת מהחוזה, ו/או הקשורה עמו ,לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ואליהם בלבד. .67 משלוח הודעות 67.1 בכל הכרוך בביצוע העבודות ,ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין ,בדבר מתן הודעות וקבלת רישיונות. 67.2 כל הודעה של צד אחד בקשר עם החוזה ,תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר באמצעות דואר אלקטרוני למשרדו של הצד השני .הודעה שנשלחה בדואר רשום ,תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 72שעות ממועד מסירתה בדואר .הודעה שנמסרה ביד ו/או הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד המצוין על גבי אישור המסירה /השליחה בדוא"ל. 67.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מסירת הודעה מצד אחד למשנהו ,ביחס לביצוע העבודות, תעשה בכתב ותאושר קבלתה ,לפי העניין ,על ידי חתימת המפקח /המנהל מטעם המזמין או חתימת מנהל מטעם הקבלן. 70 ולראייה באו הצדדים על החתום: ___________________ המזמין ________________ הקבלן 71 נספח 1 טופס פתיחת אתר תאריך___________________ : הישיבה התקיימה ב . . . . . . . .-בנוכחות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: ................................... שם הפרויקט: שם הקבלן: שם המפקח: סכום ההרשאה: * נא לסמן בעיגול .1צו התחלת עבודה :יש /אין )לצרף העתק ההודעה לא כולל כ"כ( יש /אין 261 /ד' )לצרף העתק( .2היתר סלילה: יש /אין .3אישור מפע"ת: יש /אין הערות................................................: .4תכניות כביש "לביצוע": יש /אין הערות.......................................: .5תכניות תאורה "לביצוע": .6העתקות מטרדים__________________________________________ : .7תכניות הסדרי תנועה זמניים______________________________________ : .8הודעות קבלן על: מינוי מאושר משרד העבודה של מ"ע מהנדס אתר מטעם הקבלן מודד אתר מטעם הקבלן .9מינוי מעבדה מטעם המזמין .10מינוי מפקח מטעם מזמין .11היתרי חפירה של הקבלן יש /אין /הערות........................................................: .12שלט פרויקט באתר באחריות הקבלן יש /אין /הערות.......................................: .13מטרדים שעלולים לעכב ביצוע הפרויקט – זמינות רצועת דרך ,הפקעות ,תאום עם תושבים. לפרט....................................................................................................................................: .14פעילות תאגיד מים וביוב :מתוכננת ? כן /לא /לא ידוע בשלב זה .לפי הנחית חפת על הקבלן לפנות האתר לטובת עבודות התאגיד ,בסיומן לקבל האחריות על האתר מחדש לאחר תיעוד ומדידה של נזקים שנגרמו ולא תוקנו. .15הערות מיוחדות_______________________________________________ : ____________________________________________________________ העתק; כל הנוכחים בישיבת ההתנעה, ח.פ.ת – .איריס שקד ,שמוליק גדרון, מהנדס הרשות המקומית 72 נספח 3 כללים להצמדת התקשרויות – חשב כללי כפי שהנם במועד פרסום מכרז זה 73 מסמך ג מובהר בזאת ,כי בכל מקרה של ספק או סתירה בין המסמכים הנכללים בפרק זה )ג 1-עד ג (3-יגברו הוראות מסמך ג .1-בכל מקרה של ספק או סתירה בין מסמך ג 2-לבין מסמך ג ,3-יגברו מסמכי ג.2- המפרט הכללי הבין-משרדי לעבודות בנין – הספר הכחול – במהדורתו האחרונה )לא מצורף( 74 מסמך ג1- מפרט מיוחד פרק - 00כללי ומוקדמות 00.1כללי חב' ח.פ.ת חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ משמשת חברה מנהלת מטעם מדינת ישראל – משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים לביצוע פרויקטים תחבורתיים בתחומי רשויות מקומיות במגזרי המיעוטים ואחרות ,בעיקר ביישובי הגליל הדרומי ומרכז הארץ )מדרום לכבישים 77ו – 79ומצפון לקו אשקלון – מצפה שלם( ובמקרים מיוחדים גם צפונה מקו ,77/79כפי שיידרשו ויתוקצבו על ידי המדינה מעת לעת . הקבלנים שיבחרו במסגרת הזמנה זו ,יתבקשו לבצע עבודות שונות כלהלן. 00.1.1 העבודה כוללת : .1עבודות הכנה ,פירוק וגידור . .2עבודות קירות תומכים . .3עבודות עפר . .4העתקות תנועה והסדרי תנועה זמניים . .5עבודות העתקות צנרות חח"י ,בזק ,טל"כ ,ביוב ומים . .6עבודות מבנה כביש וסלילה . .7עבודות ניקוז . .8עבודות תאורה . .9עבודות ריצוף ומדרכות . .10עבודות צביעה ותמרור . .11עבודות פיתוח וגינון כולל מערכת השקיה . .12עבודות מתכת למעקות הולכה ובטיחות . הנחיות כלליות לעבודה 00.1.2 א .הנחיות והגבלות על שלבי הביצוע בביצוע הפרוייקט יש להקפיד על שמירת האמור להלן: עבודות מתחת לקוי מתח גבוה/עליון יבוצעו רק במועדים שייועדו לכך ע"י חברת החשמל. העברת תנועה לנתיבים חדשים רק לאחר קבלת אישורים מהרשויות המתאימות ,משטרה וכו'. 75 ב .אישורים לעבודה בתוך 21יום מיום קבלת צו התחלת עבודה ,על הקבלן לקבל אשורי חפירה וכל אישור אחר הנדרש ע"פ הדין. קבלת כל האישורים מהרשויות השונות הנזכרות בסעיף זה היא חובתו של הקבלן ועל חשבונו. מודגשת בזה מורכבות העבודה תחת קווי מתח גבוה/עליון בעת קידוח כלונסאות .על הקבלן לקבל אישורי עבודה בקרבת קווי מתח גבוה/עליון ומתח רגיל .הוצאות הנגרמות לקבלן עקב קשיים ו/או איחורים הנובעים מדרישה זו לא יהוו עילה לתביעות כספיות כלשהן ו/או להארכת לוח הזמנים. ג. פיצול עבודות פיצול עבודת קבלני משנה או עבודת הקבלן ,וכן התארגנות מחודשת ,מידי פעם הנדרשים לצורך בצוע עפ"י לוח הזמנים ושלבי הביצוע לא יהוו עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן )לא תביעת זמן ביצוע ולא תביעה כספית( וכל הכרוך בנ"ל במישרין או בעקיפין ייחשב ככלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד. 00.2 מפרטים ועדיפות בין מסמכים א .המפרט הכללי לפיו יש לבצע את העבודות השונות המשמשות נשוא מכרז/חוזה זה ,הינו המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין-משרדית בהשתתפות משרד הביטחון/מע"צ ומשרד השיכון .כל מפרט במפרט הכללי כפי שהוא מופיע במהדורתו האחרונה. ב .כל הסעיפים מתוך פרק 00מוקדמות של המפרט הכללי מחייבים מכרז חוזה זה ,למעט סעיף .006 ג .יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי ,לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה. ד .על הקבלן לבדוק את כל מסמכי המכרז/החוזה ובכל מקרה שימצא סתירה ו/או אי התאמה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים ,עליו להודיע על כך מיד מנהל הפרויקט מטעם המזמין או למפקח אשר יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית. אם הקבלן לא יפנה מיד כאמור ולא ימלא אחר ההחלטה יישא הקבלן בכל האחריות הכספית ובכל אחריות אחרת עבור כל ההוצאות האפשריות ,בין אם נראו מראש ובין אם לאו .לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות הנ"ל. ה .בכל מקרה של סטיות כמתואר לעיל ,יהיה סדר העדיפות בין המסמכים כמפורט בסעיף 007 במפרט הכללי )פרק .(00 00.3 תנאי העבודה באתר בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד לנושאים הבאים: א .קבלת השטח ע"י הקבלן הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להשגת הצעתו ברורים לו, לרבות דרכי גישה ,מטרדים ,שטחי התארגנות ,גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי השטח. חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלו ברורים לו. 76 תשומת לב הקבלן מופנית לכך ,כי בשטח קיימות מערכות תשתית שונות .כמו כן רואים את הקבלן כאילו בדק היטב את טיב הקרקע ,את מקומות הפיזור ,ותנאי שטח אחרים .לא תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי-וודאות של תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודה. ב .תכניות מפורטות להתארגנות תוך חמישה עשר יום מיום הוצאת ההוראה )הצו( להתחלת עבודה ע"י חב' ח.פ.ת חברה לפיתוח תשתיות בע"מ ימציא הקבלן למפקח את תכנית ההתארגנות בשטח .התכנית תכלול סימון הגידור ,מקומות האחסון ,משרדי אתר ,דרכים זמניות ,מילוי זמני וחפירות זמניות ,נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו ,מיקום ,גידור שטחי פעילות ,גידור ביטחון לכבישים ,ופרוט הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע. מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן מפוצלים ,בכל קטע של האתר ,שבו מבצע הקבלן עבודה, יהיה עליו לתחום לעצמו שטח מגודר שבו תתבצע העבודה. מודגש בזה כי היוזמה ,והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים ורישיון העבודה הדרוש ,הם מחובתו הבלעדית של הקבלן ,ועל חשבונו ,ולא ישולם על כך בנפרד. הכנת התכנית ובצוע התיקונים עד לקבלת אישור המפקח יהא ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד. תכנית ההתארגנות הנ"ל תיבדק ע"י המפקח ,מהנדס הרשות המקומית ומשטרת ישראל ,ורק לאחר אישורה יוכל הקבלן להתארגן בהתאם לה ,ולבצע את העבודה בכפיפות להנחיות הרשויות. ג. הגנה מפני שיטפונות יש והעבודה כרוכה בבצוע חפירות מתחת למפלס פני כבישים קיימים ומתחת למפלס צנרת הניקוז העירונית ,על הקבלן לדאוג לכך ששטחי החפירות לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם בצנרת פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר. לצורך זה יבצע הקבלן סוללות חסימה ,בורות שאיבה ,תעלות ,מערכות שאיבה ,וכיו"ב -כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה. תכנון החפירה ותעלותיה ,ביצועם והפעלת משאבה ,במידת הצורך ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן ,ולא יימדד בנפרד לתשלום. ד .דיפון זמני לחפירות כבישים ,ואו לחפירת צנרות ומערכות תת קרקעיות ,ו /או שוחות. התכנון המפורט והביצוע של הדיפון הזמני ,מסוג כלשהו ,בממדים כלשהם ובכמות כלשהי ,שדרוש לבצוע חפירה כלשהי בסמוך לכבישים פעילים ,או לצנרות שונות ,או לכבלים לכוכים ולגובים ,או מערכות תת קרקעיות אחרות ,יבוצע באחריות הקבלן .יש לקבל אישור מוקדם לביצוע הדיפונים מהמפקח ומנהל הפרויקט. סוגי הדיפונים הזמניים יוצעו ע"י הקבלן לרבות שיטת הדיפון הזמני .אין לבצע דיפון זמני בטרם אושר התכנון המפורט שלו ע"י המפקח .כל האמור לעיל יהיה נכון גם לגבי תלייה של צנרת תת קרקעית או כבלים כלשהם. הנחיות לגבי הוצאות התכנון שיחולו על הקבלן ועל אחריותו של הקבלן לעבודות המתוכננות על ידו ראה בסעיף 00.20להלן. תשלום לקבלן עבור ביצוע עבודות דיפון יסוכם בין הקבלן המפקח ומנהל הפרויקט .ביצוע התשלום כפוף לאישור מוקדם של מהנדס חברת הבקרה של משרד התחבורה. 77 ה .עבודה בקרבת תנועה קיימת תשומת לב הקבלן מופנית לכך שתנועת כלי רכב מכל הסוגים )וללא הגבלה( מתנהלת בסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכני שהוא מפעיל . על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב והולכי הרגל ,ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או לתנועה המוטורית המתנהלת בכבישים הנ"ל ובצמתים . על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו ,שלא יפגעו עקב מעשיו או מחדליו ,וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא. להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל ,יבנה הקבלן גדרות בטיחות נגד רכב ונגד אדם ,שתיצורנה חייץ בין אתר עבודותיו לבין התנועה העוברת .תוואי הגדר וסוג הגדר טעונים אישור המפקח מראש .בצוע הגדר עפ"י המאושר על ידי המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו .תוואי הגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים. על הגידור יהיה שילוט אזהרה כנדרש בחוק ,ולפי הנחיות המפקח. בצוע כל האמור בסעיף זה ,לרבות הגידור ,הקמתו והעברתו ממקום למקום ,ופירוקו בתום הבצוע ,יהיה על חשבון המזמין ויימדד בנפרד לתשלום. ו. פעילות קבלנית על כבישים פעילים עבודת יום ועבודת לילה בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה ,שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל הפעילות הקבלנית, מחוץ לתחומי כבישים פעילים ,ובתוך תחומי העבודות כפי שיוגדרו בתכנית שלבי הביצוע. מודגש בזה שהקבלן לא יהיה זכאי לשינוי במחירי היחידה עקב עבודת לילה ,בין אם היא נדרשה ע"י המפקח ו/או משטרת ישראל ,ובין אם הוא החליט בעצמו לבצע עבודה כלשהי בשעות הלילה ,כדי לעמוד בדרישות לוח הזמנים ,או מפני שלא ניתן לבצעה בשעות היום עקב מגבלות התנועה והאתר. ז. תנועה ועבודה על פני הכבישים ,רצפות ומשטחים קיימים כל התנועות ,לרבות לצורכי פסולת וחומרים אחרים ,וכן לכל מטרה אחרת שהיא ,על פני משטחים סלולים קיימים תבואנה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומטיים. כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח. ח .עבודה מתחת לקוי מתח גבוה/עליון יש ועבודות הקירות מבוצעות מתחת לקוי מתח גבוה /עליון .על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע כלונסאות לבין קווי המתח העליון/גבוה. העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל. כל הכרוך בבצוע מתחת לקוי המתח העליון/גבוה והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד. ט .עבודה ע"י מערכות שירותים קיימות בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל ,בזק ,מים ,ביוב, תיעול וכיו"ב ,תבוצענה העבודות בזהירות המרבית ,תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של הקווים הקיימים .בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או קידוחים סמוכים לנ"ל ,תהיה העבודה בנוכחות המפקח ,ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית 78 לקווים אלה .הזמנת המפקח המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן ותשלום דמי הפיקוח יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו. בכל מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו/או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, הוא יתקן זאת באופן מיידי בכפיפות להוראות המפקח ,ויישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל .אחריותו של הקבלן כאמור לעיל היא בלעדית. מערכות הצנרת התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות ,אך הסימון הוא אינפורמטיבי בלבד .בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה וכלונסאות ,עליו לוודא את מיקומן המדויק של הצנרות השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד ,וזאת באמצעות חפירות גישוש וכיו"ב ,ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות .חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות המפקח ,ומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התת-קרקעית הרלוונטית ,כאמור לעיל. לקבלן לא תהיה תביעה כלשהי הנובעת מדיוק הסימון של מערכות השירותים התת-קרקעיות הנ"ל בתכניות הפרויקט. חפירות גישוש לקביעת מיקום צנרות תת קרקעיות ימדדו וישולמו לפי האמור במפרט המיוחד. 00.4 י. מתקנים עיליים ותת קרקעיים הקבלן יבדוק מקום המתקנים העל-קרקעיים והתת-קרקעיים הקיימים בשטח ,כגון :צינורות מים ,ביוב ,חשמל ,טלפון וכדומה .בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים .הקבלן יוכל לקבל נתונים לגבי המתקנים התת-קרקעיים הקיימים ,אולם אין המזמין אחראי לנכונותם ודיוקם של נתונים אלה. החפירות לגילוי הצינורות והכבלים התת-קרקעיים או השימוש במכשירים מיוחדים לצורך גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו .בכל מקרה אחראי הקבלן לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים מהם .אם ,תוך כדי העבודה ,יפגעו שירותים כלשהם ,כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן. תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול בשירותים התת-קרקעיים והעיליים ,כמסומן בתכניות ,וכפי שיובאו לידיעתו מדי פעם על ידי המפקח. הקבלן יביא בחשבון עבודות ידיים בסביבת המתקנים התת-קרקעיים ,כגון קווי טלפון ,חשמל, וכדומה .לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה הנ"ל )כלול במחירי היחידה(. יא. קבלנים אחרים הפועלים באתר באתר העבודות או בקרבתן ,עובדים קבלנים אחרים המבצעים עבודות לפי הזמנת הרשות המקומית ו/או תאגידים עירוניים. הקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם גורמים אלה והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותאום זה. נתגלו חילוקי דעות בין הקבלן והגורמים האחרים בקשר להפרעות ,תביעות הדדיות וכיו"ב יימסרו כל העניינים השונים במחלוקת להכרעתו של המפקח והכרעתו בנדון תהיה סופית והיא תחייב את הקבלן. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עבור התאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה. ביצוע הסדרי התנועה א .תכניות שלבי ביצוע ,תכנית בטיחות ואביזרים להסדרי בטיחות יוכנו על חשבון המזמין. ב .המתכנן מטעם המזמין יטפל בקבלת אישור הרשות המקומית ומשטרת ישראל לתכנית הבטיחות. ג .במידה שהקבלן יבחר לעשות שינויים בתכנית הנ"ל יבוצעו השינויים ועל ידי מתכנן שלבי הביצוע ועל חשבון הקבלן ללא החזר הוצאות עבור שינויים אילו על ידי המזמין. 79 ד .עבור אספקה והצבת כל האביזרים הנדרשים להסדרי התנועה ישולם לקבלן על ידי המזמין בהתאם להמצאות אביזרי בטיחות בפועל ועל פי המחירים שבכתב הכמויות. ה. הקבלן יהיה אחראי לשמירתם ,ניקיונם ,תקינותם ואחזקתם של האביזרים לכל תקופת הביצוע בשעות היום והלילה .כל תמרור שיושחת או ייגנב יוחלף מיידי ע"י הקבלן ללא כל תמורה נוספת. ו .במידה ומנהל הפרויקט או המפקח ,או נציג הרשות המקומית או כל גורם בדיקה אחר יגלו מחסור בתמרור ,שלט או כל אביזר אחר ייקנס הקבלן בהתאם למפורט במסמך ג – - 4ניכויים כספיים מוסכמים לליקויים באמצעי בטיחות. ז .הקבלן יהיה אחראי לכל התאומים האישורים הדרושים מהרשויות לקבלת אישורי חפירה ,רישיונות עבודה וכל הדרוש לצורך ביצוע תקין של העבודה .כל התאומים והטיפולים יעשו באחריותו ויוזמתו של הקבלן. ח .מובהר ומודגש שהאחריות להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד והאביזרים הינה אחריות בלעדית של הקבלן. ט .הקבלן יתקשר ישירות עם ספק אמצעי בטיחות ,בעל הסמכה בתוקף מחברת נתיבי ישראל לאביזרי בטיחות ,אשר זהותו תאושר על ידי המזמין. י .כל התמרורים והשלטים המסופקים לאתרי העבודה יסופק אך ורק על ידי ספק שקיבל הסמכה מנתיבי ישראל החברה הלאומית לדרכים בע"מ. יא .הקבלן מתחייב כי בצוות העבודה בכל אתר עבודה ייכלל ראש צוות אשר עבר קורס בטיחות באתרי סלילה מטעם נתיבי ישראל -החב' הלאומית לדרכים בע"מ ואושר על ידי המזמין. הקצבים שונים 00.5 א .הקצב ותשלום עבור שוטרים או מאבטחי תנועה – לקבלן ישולם עבור העסקת שוטרים או מאבטחי תנועה ,בהתאם להוצאות בפועל ובתוספת של 5%עמלה ,דהיינו ,ישולם בהתאם להצגת חשבוניות ששולמו למשטרה או לחברה המאבטחת עבור הפרויקט בתוספת של 5%עמלת הקבלן. הפעלת מאבטחי התנועה כפופה לקבלת אישור מוקדם ומראש של המפקח. ב .הקצב עבור מפקח רשות העתיקות – במידה ויהיה צורך בהעסקת מפקח מטעם רשות העתיקות ,התשלום ישולם על ידי המזמין. ג .הקצב עבור פיקוח מטעם בזק ,חברת חשמל וטל"כ – כנ"ל. ד .חציית כבישים ,עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה –לא תשולם כל תוספת עבור ההוצאות בגין הקשיים בביצוע הפרויקט בכל הקשור לדרישות המשטרה ,משרד התחבורה והרשויות המקומיות ,כולל עבודות לילה ,עבודות במשמרות וכו' .הקבלן מתחייב לגרום למינימום הפרעות לתנועה .כאמור ,לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ"ל. 80 00.6 תאום עם גורמים ורשויות לפני תחילת העבודה ,ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות השירותים בין אם הם מסומנים בתכניות או לאו ,על הקבלן לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה של הגורם המתאים מתוך הרשימה הבאה. האחריות על התיאום עם הגורמים השונים וכל ההוצאות הכרוכות בכך ובפיקוח הם של הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור שייגרם עקב אי-נוכחותם באתר של המפקחים השונים מטעם הרשויות. א .מחלקת המים כדי לא לפגוע בקווי המים הקיימים ,על הקבלן להזמין סיור עם נציג מחלקת המים/תאגיד העירוני של הרשות המקומית ולתאם אתו המשך העבודה באזור קוו המים .העבודה תבוצע רק בנוכחות משגיח של מחלקת המים. ב .חברת החשמל הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות 3ימים לפני העבודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל תת קרקעיים .העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת החשמל .לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת החשמל לעבוד באתר .הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל הסיוע האפשרי .כמו כן לא תהייה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי חשמל על מנת לאפשר את עבודת חברת החשמל. ג. חברת "בזק" הקבלן יזמין פיקוח בתאום עם מהנדס הרשת .העבודה באזור עמודי הטלפון ,שוחות הטלפון וקווי הטלפון תעשה רק בנוכחות מפקח של משרד התקשורת. הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות 3ימים לפני העבודה ליד עמודי טלפון וקווי טלפון תת- קרקעיים .העבודה באזור עמודי הטלפון וקווי הטלפון תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת בזק .לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת בזק לעבוד באתר .הקבלן מתחייב לתת לחברת בזק את כל הסיוע האפשרי .כמו כן לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי טלפון על מנת לאפשר את עבודת חברת בזק. ד .מחלקת ביוב ותיעול הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי הביוב והתיעול עם המחלקה ברשות המקומית/תאגיד העירוני וידאג לנוכחות פיקוח מטעם המחלקה בזמן ביצוע עבודות ליד קווים ומתקנים קיימים. ו. מחלקת מאור הקבלן יתאם סיור עם נציג המחלקה ברשות המקומית על מנת לקבל סימון של כבלי מאור ולתאם את העבודות בקרבת הכבלים והעמודים .עבודות הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע רק בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור. ז. מחלקת תנועה הקבלן יתאם במחלקת התנועה של הרשות המקומית את הדרישות הקיימות לצורך קביעת צירי הגישה לאתר ,שטחי התארגנות ,שטחי אחסנת חומרים ,שלבי ביצוע לסגירת דרכים וצירים ,תנועת הולכי רגל והגנתם .במידה וקיימים רמזורים או יוקמו רמזורים יתאם הקבלן את השינויים הנדרשים במערכת הקיימת ועיתוין וכן את המיקום המדויק לעמודים ,מנגנון, חיבורי חשמל ,גל-ירוק ,מעברי כבישים וגלאים .בהתאם לצורך ולתאום יזמין הקבלן על חשבונו ובמועד המתאים השגחה ,פיקוח ובקרה של המחלקה. ח .מחלקת עיצוב חזות )גנים ונוף מדרכות וכדומה( הקבלן יתאם מראש עם נציג המחלקה את אופן הטיפול באביזרים עירוניים קיימים וריהוט רחוב קיים ,דרך הפרוק מקום האחסנה או ההתקנה .במידה ויש עצים להעתקה יקבל הקבלן סימון ואישור מראש מאת נציג המחלקה לגבי העצים המיועדים להעתקה ,במיקום המדויק 81 להעתקתם ,מועד ההעתקה ומפרט ופקוח צמוד עם תיאור מדויק של העבודה והדרישה בהעתקת העצים. ט .גורמים אחרים בהתאם לאופי העבודה ולפי הוראות המפקח ,יבצע הקבלן תאום מפורט עם גורמים אחרים ורשויות שונות כגון :משטרת ישראל ,משהב"ט ,צה"ל ,נתיבי ישראל -החב' הלאומית לדרכים בישראל בע"מ ,מקורות ,קווי טלוויזיה בכבלים ,קווי דלק )תש"ן ,קמ"ד או קצא"א( ,נתג"ז, ואחרים. 00.7 גידור ושילוט אזהרה בהמשך לאמור בסעיף 00.3ו' לעיל ,תהיינה הגדרות עפ"י התיאור דלהלן: גדר להולכי רגל ולהגדרת שטחי הפעילות תהיה תמיד עשויה עמודי מתכת )זוויתנים( וכסוי רשת. גובה הגדר 2.0מ' לפחות ,והיא תהיה יציבה ותמנע לחלוטין כניסת מי שאינם מורשים לכך לשטח העבודה .תוואי הגדרות יוצג ע"י הקבלן במסגרת תכנית ההתארגנות ,וזאת בכפיפות לתנאי רישיון העבודה ,להסדרי התנועה בשלבי הביצוע השונים ,ולכל האמור במסמכי ההסכם .התוואי יוצע ע"י הקבלן ,אך הוא טעון קבלת אישור המפקח מראש .הקבלן יהיה אחראי להקמת הגדרות, להחזקתן במשך כל תקופת הביצוע ,להעברתן ממקום למקום לפי צרכי שלבי הביצוע ,לפירוקן וסילוקן בתום העבודות ו/או כאשר יורה זאת המפקח .על הגדרות יציב הקבלן שלטי אזהרה כנדרש בחוק .צפיפות השלטים וגודלם יהיה כנדרש בחוק ו/או עפ"י הנחיות המפקח .שילוט אזהרה יהיה גם בכל המקומות שבהם מבצע הקבלן חפירות לצנרת ,כוכים מסוגים שונים. במקומות של חפירות פתוחות יש להציב בנוסף לנ"ל ,גם תאורת אזהרה מהבהבת בלילות, ולמנוע היפגעות הולכי רגל .כל האמור בסעיף זה והנובע ממנו במישרין ובעקיפין )למעט הקמת הגדר( ,יהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עליו בנפרד .האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מן האמור בנושא אחריות הקבלן לגבי צד שלישי במסמכי ההסכם האחרים .תיאום קבלת הרישיון לדרכי גישה לאתר יהיה ע"י הקבלן ועל חשבונו. 00.8 בוטל 00.9 סימון מדידות המפקח באמצעות המתכנן ימסור לקבלן נקודות קבע לביצוע העבודה .הנקודות להתוויה יימסרו ע"י רשימת קואורדינטות .על הקבלן לסמן בשטח את המתווים ,לשמור על הסימון משך כל העבודה ולבצע חידוש הסימון בכל עת שיידרש .הסימון יאושר ע"י המפקח לפני התחלת ביצוע העבודה. כל הסימונים והמדידות הדרושים לבצוע עבודות הפרויקט ,לרבות כבישים ומדרכות ,צנרות שונות, קביעת עומקים ומפלסים וכד' ,ייעשו על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבון הקבלן ,ולא ישולם עליהם בנפרד. המדידות יבוטאו במפות מדידה בקנ"מ 1:250המדידות והמיפוי הנ"ל הם על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד. הטכניקות והציוד שבהם ישתמש המודד לסימונים ולהצבות הנ"ל טעונים קבלת אישור המפקח מראש. הקבלן יקבל מהמפקח רשת נקודות קבע לסימון הצירים ולקביעת גבהים .על הקבלן לשמור על תקינות ,שלמות ויציבות נקודות הקבע ,לבטן אותן ,ולהגן עליהן במשך כל תקופת הבצוע. על הקבלן לקבל את אישור המפקח ,מראש ,לגבי המודד המוסמך שיעסיק בעבודה זו) .ראה סעיף 00.12ב' להלן(. כל עבודות המדידה של הקבלן תבוצענה באחריות וחתימת מודד מוסמך. במידה והקבלן לא יהיה מסוגל לסמן את המתווים במועד ובטיב שידרוש המזמין תבוצע העבודה על ידי המזמין ועל חשבון הקבלן .כמו כן ,כל עיכוב בביצוע שלב כלשהו של העבודה ,שייגרם עקב 82 ליקוי או פיגור בנושאי המדידה ינוכה מלוח הזמנים של הקבלן ולא יוכר לצורך הארכת תקופת העבודה ו/או תשלום התייקרויות. על הקבלן למדוד ולאזן את המצב הקיים לפני תחילת העבודה ולהעבירה למפקח לאימות הכמויות. 00.10 אספקת מים וחשמל על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצרכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות ,כולל מכלי מים רזרביים וגנרטור למקרה של הפסקות חשמל ,צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים. על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים הציבוריים עם חב' החשמל לישראל והרשות המקומית ולקבל את אישורם בכתב ,תוך תאום עם המפקח. כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל -יחולו על הקבלן. 00.11 צוות הביצוע מטעם הקבלן א .מהנדס ביצוע בהתאם לחוזה ב .מודד מוסמך בנוסף לאמור בסעיף 00.9לעיל ,מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הבצוע ,יעמיד הקבלן לרשות המפקח מודד מוסמך וקבוצת מדידה עם ציוד מלא ,כולל דיסטומט .המודדים יעמדו לרשות המפקח לכל סוג מדידה שתידרש לצורך ביצוע העבודה וזאת ללא כל תשלום נוסף. בצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד. ג. מנהלי עבודה בהתאם לחוזה ד .ממונה בטיחות בהתאם לחוזה 00.12 קבלני משנה העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב ,אולם גם אם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה ,גם אז יישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתיאום ביניהם. המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה ,או כל פועל של הקבלן ,אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ,ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה .ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. 00.13 בטיחות וגיהות על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' ,כנדרש בתקנות הממשלתיות ,ובהוראות חוק אחרות .המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של קבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים וגהותיים גרועים ,או לא מתאימים ,לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו -הכל בהתאם למפורט בהסכם הכללי. 00.14 עבודה בשעות חריגות הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף ,אם כדי למלא את הוראות ההסכם וקיום לוח מועדי הביצוע לחוזה זה או במידה ויידרש לכך ע"י המפקח ,המזמין ,הרשות המוניציפלית או ממשלתית אשר בתחומה הוא פועל ,חברת חשמל" ,בזק" ,משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, 83 יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת של פועלים ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין בצוע עבודותיו בשעות חריגות. 00.15 טיפול באתר שפיכה תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבאתר השפיכה של הרשות המקומית שבתחומה הוא פועל יהיה עליו לבצע עבודות הכנה לקליטת הפסולת ,אשר עליו לפנות ,כולל פיזור ויישור כפי שיידרש מידי פעם. על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תגרמנה לו בגין הנ"ל. מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך. 00.16 נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר כללי א .על הקבלן לברור את החומר הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי המילוי הנדרשים. ב .חב' ח.פ.ת שומרת לעצמה את הזכות להורות לקבלן להוביל את עודפי החומר החפור והראוי ,לכל אתר שהוא ללא תוספת מחיר. ג .את יתרות עודפי החפירה יסלק הקבלן על חשבונו לאתר שפיכה מורשה. .1אישור חפירה א .לא יורשה פינוי פסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם המפקח שיעשה 48שעות לפחות מראש. ב .יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה המפקח. ג .פינוי פסולת תורשה רק לאתר סילוק מוסדר ומאושר על ידי הרשויות המקומיות ,ע"י המשרד לאיכות הסביבה וע"י המזמין ,הכל באחריות הקבלן. .2סילוק פסולת קיימת באתר יש ,ובאתר הפרויקט קיימות ערימות פסולת לסילוק .הקבלן ימדוד הערימות באמצעות מודד האתר ויגיש חשוב כמויות למפקח לאישור .לאחר אישור המפקח ,יפנה הקבלן את ערימות הפסולת לאתר שפיכה בתחום הרשות או לאתר מורשה באזור. עבור פינוי פסולת קיימת )שלא נוצרה במהלך העבודה( ,ישולם לקבלן עפ"י הסעיפים המתאימים במחירון. תשומת לב הקבלן מופנית לאמור בסעיף 00.17להלן. .3אכיפה וקנסות במהלך ביצוע העבודות באתר ינוהל רישום ובקרה של תנועת המשאיות המועסקות בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר. במקרה של חריגה מהנהלים וההוראות ,כגון שפיכת פסולת או עפר באתר בלתי מאושר, יוטלו על הקבלן קנסות בסך של 5,000 -ש"ח בגין כל מקרה של הפרת הנהלים וההוראות. הקנס ינוכה מידית על ידי חיוב חשבונו של הקבלן .בנוסף לקנס ,ישלם הקבלן בכל ההוצאות והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל והוראות כל דין בדבר שפיכת פסולת. .4בקרה המזמין ישלם לקבלן עבור פינוי פסולת לאתר מורשה )לפי הסעיף המתאים במחירון( רק תמורת הצגת שוברי תשלום לאתר המורשה. הקבלן יגיש בסוף כל חודש צילום של ריכוז השוברים שבידו )אך ישמור את השוברים בידו(. 00.17 אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה הקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת בצוע המבנה ועד למסירתו לידי הרשות המקומית .בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל כמויות פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר יוכנסו לאתר העבודה במשך תקופת הביצוע. 84 הקבלן יסלק את הפסולת ו/או האדמה למקום שפיכה מאושר על חשבונו. 00.18 תנאים מיוחדים תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים: א .המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את כמות העבודות במכרז זה בשיעור כלשהוא מסה"כ ערך העבודה .הכמויות הן באומדנה בלבד .לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן בגין זה. ב .רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה עבודה בשטחים מוגבלים וצרים .לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים מוגבלים. ג .התארגנות ותחום עבודה -הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י המפקח. הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר שבו יוקם בין השאר מבנה למפקח כמפורט במפרט מיוחד זה .יחד עם זאת ,מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה לאישור המפקח וכי אין המפקח מתחייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו. במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות ,יעשה הדבר על חשבונו הוא ,כשהנחיית המזמין ו/או המפקח בנדון תהיה סופית. ד .הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים -הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה מנזק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה ,שיטפונות ,רוח ,שמש וכו' ,במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח. במיוחד ינקוט הקבלן ,על חשבונו לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו ,בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר .הקבלן ידאג לחפירת תעלות זמניות להרחקת המים ,אחזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת התעלות הזמניות שהוא ביצע לפני מסירת העבודה. כל עבודות העזר להגנת האתר ולניקוזו לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. ה .דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים הקיימת ובהתאם לכללי התנועה ותקנות התעבורה .על הקבלן להמציא אישור מהרשויות המוסמכות )כגון :אגף תנועה, משטרת ישראל ,המפקח על התעבורה( בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור הפרעה לתנועה הרגילה .לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו על הקבלן מצד הרשויות .הקבלן יכשיר דרכי גישה מתאימות ממערכת הדרכים לתחום האתר ובתוך תחום האתר לצורך פעילותו .הכשרה זו לא תימדד ולא תשולם בנפרד. 00.19 תכניות לביצוע לפני הביצוע יוצאו תכניות אשר תישאנה את החותמת "לביצוע". המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות גם במהלך העבודה לפי צורך. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה עקב עדכונים אלה. 00.20 הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן א .בנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט של עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה ,וכל עבודות התכנון האלה תהיינה על חשבון הקבלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור ,מדובר ,בין השאר ,בעבודות כגון: תכנון ההתארגנות. תכנון תמיכות זמניות כלשהן לאלמנט מבנה או לקרקע ,לשם בצוע מחפורות ע"י כבישיםו/או ע"י מסילות ו/או ע"י צנרות ומערכות תת קרקעיות. תכנון פיגומים ,טפסנות לכל היציקות ,תמיכות ומתקני עזר שונים. תכנון תבניות לאלמנטים יצוקים באתר. תכנון תערובת הבטון. תכניות התארגנות לעבודה. תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים. -פריטים נוספים ,כנדרש לשם ביצוע העבודות. 85 כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון ,כאמור לעיל ,חלות על הקבלן ,ולא ישולם לו על כך בנפרד. הערה :בכל מקום שמופיעות בתוכניות הפרויקט דרישות לדיפון זמני ,או תלייה זמנית ,יהיה על הקבלן לתכנן ולבצע ,על חשבונו ,את הנ"ל .התיאור שמופיע בתכניות ,הוא כללי בלבד ,כדי להצביע על עקרון התלייה או הדיפון ,שנלקח בחשבון בזמן תכנון הפרויקט .הקבלן רשאי להציע שיטת דיפון או תלייה שונה ,אך ביצועה מותנה בקבלת אישור המפקח מראש. ב .בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם -יהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל המסכמים המתאימים כפי שיידרשו על-ידו לאישור המתכנן. המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו. הקבלן יישא בכל ההוצאות של המתכנן אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו של הקבלן ,גם אם הצעתו לא אושרה. 00.21 כתבי כמויות כתבי הכמויות נתונים באומדן .התשלום יהיה לפי מדידת הכמויות שיבוצעו בפועל ,עפ"י שיטות המדידה המחייבות הסכם זה. בניגוד לאמור במקומות אחרים במסמכי מכרז/הסכם זה ,מודגש במפורש כי המזמין יהיה רשאי לשנות את הכמויות שיבוצעו ,להגדיל או להקטין אותן ,ללא הגבלה כלשהי ,ואף לבטלן כליל ,וזאת מבלי שמחירי היחידה ישתנו ,ומבלי שלקבלן תהיה זכות לתבוע את שינוי מחירי היחידה עקב כך. האמור לעיל מתייחס הן לשינויי כמויות בכל אחד מהסעיפים של כתב הכמויות ,והן לגבי שינוי בהיקף הכללי של העבודות. 00.22 בוטל 00.23 00.24 סמכויות המפקח א .האמור להלן בא להוסיף ,אך לא לגרוע או להחליף ,את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה. ב .המפקח הוא נציגו בשטח של משרד התחבורה והוא רשאי לפרש את התכניות ,המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי-התאמה ביניהם ו/או אי-בהירות לפי מיטב הבנתו .בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה. ג .המפקח הוא הפוסק באתר לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע. ד .המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים ,עם הפסקות ביניהם ,ללא תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח. ה .המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר ,לפי מיטב כללי המקצוע ,כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו .מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו ,הבא לפי תנאי החוזה. ו .המפקח ימסור לקבלן ,טרם תחילת העבודה 3העתקים של תכניות מאושרות לביצוע. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן בלבד ז .למרות האמור לעיל ,חברת ח.פ.ת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ,באמצעות נציגיה ,את הוראות המפקח. משרדי המפקח כמפורט בחוזה 86 00.25 ניקיון השטח בגמר העבודה בגמר העבודה על הקבלן לנקות היטב את השטח ע"י סילוק כל שיירים ויתר חומרים שהשתמש בהם לעבודתו ,או נשארו כתוצאה מעבודותיו ,כולל סילוק מבני עזר -הכל לשביעות רצונו המלאה של המפקח ,וכן לתקן את כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה שונים שלידם ביצע עבודותיו ,ולהחזירם למצב שלפני תחילת ביצוע עבודתו .מודגש שניקיון האתר כולל בין היתר הסרת השלט /ים אתר שהותקן למשך העבודה. 00.26 קבלת העבודה העבודה תימסר למפקח ולמהנדס הרשות המקומית בשלימות .מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל פרטי העבודה ,לרבות תיקונים במידה ויידרשו והכנת תכניות "לאחר בצוע". חתימת המפקח וכן חתימת וחותמת מהנדס הרשות על מסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה. הקבלן יהיה רשאי למסור את העבודה בשלבים בכפוף לאישור המפקח. מובא בזאת לידיעת הקבלן ,שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב' החשמל ,חב' "בזק" ,ועירייה .אולם בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן ,אלא באם נתנו באמצעות המפקח מטעם המזמין בנהלים המקובלים. רק הוראות המפקח מטעם המזמין מחייבות את הקבלן. למען הסר כל ספק ,מוצהר בזאת ,שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י החברה, מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה :עירייה ,חב' "בזק" חב' חשמל וכו'. 00.27 תכניות לאחר ביצוע על הקבלן להכין על חשבונו תכניות "לאחר ביצוע" ).(AS MADE התכניות הנ"ל תוכנה ותאושרנה ע"י מודד מוסמך ,על רקע קואורדינטות ארציות בלבד ,תכלולנה אך ורק אלמנטים שנמדדו לאחר ביצוע ותימסרנה למזמין בקבצי DWGאו DXFעל גבי דיסקטים בפורמט GISכפי שייקבע ע"י המזמין ובהדפסה בשני העתקים על נייר לבן בחתימת הקבלן והמודד המוסמך אשר הכין אותם. התכניות תימסרנה תוך 14יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת גמר. המדידה הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות ,ומסירתן לידי המזמין הם תנאי הכרחי לאישור חשבונו הסופי של הקבלן. 00.28 התמורה התמורה עבור כל התנאים המיוחדים ,עבור ביצוע בשלבים בקטעים וברצועות ,עבור כל הקשיים שפורטו בסעיפים לעיל ,תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים ולא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל .כן יכללו במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תיאומים עם הרשויות ועם המפקח על התעבורה ומשטרת ישראל ,וכן הוצאות הפיקוח באתר של נציגי בעלי המתקנים התת והעל- קרקעיים .כן כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות הרשויות והוצאות הכוונת התנועה לצורך הביצוע כגון :מחסומים ,חביות ,פנסים ,פועלים להכוונה וכדומה .כל הנ"ל בנוסף לעבודות נוספות שתמורתן כלולה במחירי יחידה של הסעיפים השונים ומפורטים בהסכם הכללי ובמפרטים הכלליים ,והכוללים בין השאר עבודות התארגנות ,ביטוח ,הוצאות מעבדה ,מדידות וכדומה. 00.29 עבודות שלא ימדדו העבודות המפורטות למטה לא ימדדו ולא ישולם בעדן ,רואים אותן ככלולות בשכר החוזה מבלי היותן מפורטות: א. תיאום עם כל הגורמים ב. הכנת דרכי גישה ,שילוט האתר ,גידור שטחים ונקיטת כל אמצעי הבטיחות המשתמעים מביצוע העבודות באתר. 87 ג. אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח. ד. מבני עזר לאחסון ציוד וחומרים. ה. מדידות ,סימון ,פירוק וחידוש סימון. ו. אספקת מים וחשמל לאתר לצורך ביצוע העבודות. ז. סילוק עודפי חומרים ופסולת הנוצרים מעבודת הקבלן .עם גמר העבודה יסלק הקבלן מאתר העבודה כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתו .לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת: כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי. .1 כל חומר שהובא לאתר ונפסל לשימוש .2 כל חומר המתקבל מפירוקים ,הריסות וכו'. .3 כל לכלוך ,צמחיה וחומר זר אחר המצוי באתר העבודה ,בין אם עקב עבודת .4 הקבלן ובין אם לא. כל חומר זר שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר. .5 עודפי חומרים ופסולת כאמור יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה ,מקום הסילוק והדרכים המובילות אליו וממנו וכן הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל ,כל אלה יתואמו ע"י הקבלן ,על אחריותו ועל חשבונו. ח. גידור בתחום העבודה באזור עירוני יבוצע מגדר קשיחה )בגובה 2מ'( איסכורית ע"פ קביעת המפקח. ט. 00.30 כל עבודה אשר לגביה נאמר במסמכי החוזה כי לא ישולם עבורה בנפרד. הובלות כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים בכתב הכמויות .לא ישולם על הובלה בנפרד ,לא בתוך האתר ולא מחוצה לו .לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה. 00.31 00.32 מחירי יחידה חריגים כמפורט בחוזה ח-ן חלקי עם הגשת כל חשבון חלקי יצרף הקבלן דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך. הכמויות יוגשו הן בפורמט מצטבר והן בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון .החשבון החלקי יוגש ע"י הקבלן למפקח עד יום 24לחודש הביצוע . חשבון חלקי המתייחס לשלב עבודה בה ה .חומר הסלילה כדוגמת סיום עבודות עפר ,סיום פזור מצעים וכד' אזי יש לצרף לחשבון בחלקו גם תכניות מדידה חתומות ע"י מודד מוסמך במסגרת יש לפרט )צד ,..דפי מכרז( הסטיות של הביצוע בפועל מול התכנון. 00.33 חשבון סופי כמפורט בחוזה. 00.34 תיעוד האתר הקבלן יתעד את כל שלבי העבודה באמצעות צילומי STILLSצבעוניים דיגיטליים כולל תאריך של שלבי העבודה השונים . הצילומים יועברו ע"ג CDלרשות חברת ח.פ.ת ,באמצעות המפקח עם תום העבודה . לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים ,ורואים את עבודתו זו ככלולה במחירי היחידה. 88 00.35אחריות הקבלן כמפורט בחוזה. 89 מסמך ג – 2 מפרטים מיוחדים )ראה חוברת נפרדת המצורפת להזמנה( 90 מסמך ג – 3 מפרט החברה הלאומית לדרכים בישראל לעבודות סלילה וגישור פרקים 51-4 ,23ו71 - התקנים הישראליים העדכניים )לא מצורף( 91 מסמך ג – 4 ניכויים כספיים מוסכמים בגין ליקויים באמצעי בטיחות )ראה חוברת נפרדת המצורפת להזמנה( 92 מסמך ג – 5 תקן ישראלי 2142חלק – 2בטיחות בשטחים פתוחים – פתרונות להפרשי גבהים )ראה חוברת נפרדת המצורפת להזמנה( 93 מסמך ד' טבלת אומדן – המחירון )ראה חוברת נפרדת המצורפת להזמנה( .1 מובהר בזאת ,כי המחירים הנקובים בטבלת האומדן להלן ,כוללים אף המרכיבים הבאים; א .התארגנות )ארגון אתר העבודה( ,הקמת מבנים ארעיים )דרושים לקבלן לצורכי ביצוע המבנה( – אחזקתם ,שמירתם ופירוקם. ב .אספקת משרד שדה ,לרבות שירותים וטלפון למפקח ,כמפורט במפרט המיוחד פרק ,00תוך 15 יום ממועד מתן צו התחלת ביצוע הפרויקטים. ג .כל העבודה ,הציוד והחומרים ,לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מוכנים ,עבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע הפרויקטים. ד .שימוש בציוד מכני ,כלי עבודה ,פיגומים ,טפסות וכל ציוד אחר ,לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר ,פירוקם וסילוקם בסיום העבודה. ה .הובלת כל החומרים ,המוצרים והציוד לאתר ,החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר וממנו. ו .אחסנת חומרים ,ציוד ושמירתם. ז .דמי הבדיקות מוקדמות של חומרים ומוצרים ,דמי הבדיקות אשר הזמין הקבלן למטרותיו ,בקרת איכות במקורות הכרייה והייצור של חומרי הפרויקטים ,המיסעה ובדיקות חומרים ,מוצרים ועבודות ,שלא עמדו בדרישות המפרט. ח .מדידה וסימון ,לרבות בדיקות מיקום וגובהי נקודות המדידה המצוינות בתכניות ,חידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה וחומר העזר ,הדרושים לכך וכן כל הכרוך בהכנת תכניות עדות. ט .ההוצאות להכנת לוחות זמנים בכל שיטה שהיא ,לרבות עיבוד במחשב ועדכונם השוטף. י .תאום עם כל הגורמים הרלוונטיים לביצוע הפרויקטים. 94 יא .הכשרת דרכים זמניות הדרושות לשימוש הקבלן ,אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר גמר העבודה ,לרבות ביחס לניקוז זמני. יב .אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר. יג .כל האמצעים הנדרשים לבטיחות ולמניעת הפרעות לתנועה וכן תאורה בעבודות לילה ,כאמור בנספח יא' למסמכי ההזמנה. יד .אספקת מים וחשמל. טו .העבודה והאמצעים הדרושים להגנה על חלקי הפרויקטים ,שהושלמו עד למסירת הפרויקטים. טז .האמצעים והעבודה הדרושים לאחזקה שוטפת של האתר. יז .אספקה וסילוק חומרים ,מוצרים וציוד שנפסלו ואשר המפקח הורה על סילוקם אל מחוץ לאתר. יח .הריסה וסילוק חלקי מלאכה וחלקי כביש שנפסלו לאחר ביצועם. יט .תיקון חלקי מלאכה או מבנה שניזוקו במהלך הביצוע ,או שלא התאימו לדרישות והמפקח הסכים לתיקונם. כ .ניקוי פרויקטים והאתר במהלך הביצוע ובסיומו )כולל סילוק פסולת(. כא .שכר העובדים לרבות מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות ,מסים ואגרות לרשויות המקומיות, מס קניה ,מכס ,בלו והיטלים אחרים מטעם משרד האוצר ,פרט למע"מ. כב .כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה ,או הקשורות עמם ,או נובעות מהם ,הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה כל התקורה של הקבלן ,לרבות הוצאות מימון ולרבות כל הוצאה לקבלן הנובעת מניהול מתמשך ו/או קשורה לניהול מתמשך בגין הארכת תקופת הביצוע ו/או בגין מתן אישורים תקציביים בשלבים ו/או בגין הפרעות של גורמים שונים ,אשר עלולות לגרום עיכובים ואף הפסקות עבודה מעת לעת. כג .רווח הקבלן. 95 מסמך ה' ערכת תכניות פרטים מנחים )ראה חוברת נפרדת המצורפת להזמנה( הקבלן לא יעשה שימוש בתוכניות הפרטים המנחים המפורטים במסמך זה אלא בכפוף להוראה מפורשת מראש ובכתב לעשות כן ,בתוכניות לביצוע. 96 מסמך ו 1 - נוסח כתב הערבות להצעה לכבוד ח.פ.ת – חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ רחוב יגאל אלון 55 תל אביב א .נ. הנדון :הערבות מס' . לפי בקשת _________________________ בע"מ )להלן" :הקבלן"( הרינו מתחייבים ואחראים כלפיכם עבור הקבלן לתשלום כל סכום בגבול סך של ) 250,000מאתיים וחמישים אלף( ,₪כולל מע"מ, כשסכום זה צמוד למדד יוקר המחיה ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כשהמדד הבסיסי הוא מדד חודש _____ ,שפורסם ביום __________ 2013ואילו המדד הקובע הינו המדד הידוע בעת ביצוע כל תשלום על פי ערבות זו )להלן" :סכום הערבות"(. אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו ,בכל סניף באשר הוא ,תשלום סכום הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם סכומים על חשבון הערבות ובמקרה זה לאחר כל תשלום תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכומי הערבות ובלבד ,שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם בגבול סכום כתב הערבות מיד לפי דרישתכם הראשונה בכתב ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח דרישתכם. ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _________ שעה 12:00ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו לא יאוחר מאשר במועד הנ"ל. _______________________ מורשה חתימה _______________________ מורשה חתימה 97 מסמך ו 2 - נוסח כתב הערבות לתקופת ביצוע והבדק לכבוד ח.פ.ת – חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ רחוב יגאל אלון 55 תל אביב ג.א.נ,. הנדון :ערבות מס' . לפי בקשת _________________________ בע"מ )להלן" :הקבלן"( הרינו מתחייבים ואחראים כלפיכם עבור הקבלן לתשלום כל סכום בגבול סך של ) 500,000חמש מאות אלף( ,₪כולל מע"מ ,כשסכום זה צמוד למדד הסלילה ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כשהמדד הבסיסי הוא מדד חודש _____ ,שפורסם ביום __________ 2013ואילו המדד הקובע הינו המדד הידוע בעת ביצוע כל תשלום על פי ערבות זו )להלן" :סכום הערבות"(. אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו ,בכל סניף באשר הוא ,תשלום סכום הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם סכומים על חשבון הערבות ובמקרה זה לאחר כל תשלום תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכומי הערבות ובלבד ,שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם בגבול סכום הערבות מיד לפי דרישתכם הראשונה בכתב ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח דרישתכם. ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _________ שעה 12:00ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו ,לא יאוחר מאשר במועד הנ"ל. _______________________ מורשה חתימה _______________________ מורשה חתימה 98 מסמך ז' נוסח העדר תביעות תאריך_______ : לכבוד ח.פ.ת – חברה לפתוח ותשתיות בע"מ רח' יגאל אלון 55 תל אביב 67891 ג.א.נ, הנדון :כתב וויתור /הצהרת העדר תביעות אנו הח"מ ___________, אשר ביצענו עבורכם עבודות עפ"י חוזה מס_______. באתר ____________________________ )להלן – "העבודות"( ,מאשרים בזאת ,כי הסכום המגיע לנו על פי החשבון הסופי המצטבר המאושר על ידכם ועל ידנו ביחס לעבודות אלה ,הוא_____________),במילים ____________________________ ( .₪ אנו מצהירים ,כי לאחר שנקבל את יתרת הסכום הנ"ל בסך של ________ ₪לא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו /או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד ח.פ.ת – חברה לפתוח ותשתיות בע"מ ו/או מנהליה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצוע העבודות. למען הסדר הטוב ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הננו מאשרים כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה כל המגיע לנו מאת ח.פ.ת – חברה לפתוח ותשתיות בע"מ בנוגע לבצוע העבודות. ולראיה באנו על החתום; _____________________ חתימה וחותמת הקבלן 99 מסמך ח' פרטיכל מסירת עבודות ע"י הרשות המקומית תאריך________ : חוזה מס '_______לביצוע____________ באתר_________________________ פרטיכל קבלת עבודה ע"י הרשות המקומית קבלה מוקדמת /סופית .1 תיקונים נדרשים ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________ .2הערות ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________ חתימות ______________ _______________ ________________ רשות מקומית מנהל פרויקט מפקח ________________ _________________ 100 מסמך ט' מסמך בטיחות וגיהות .1הוראות נספח זה יחולו על הקבלן ועל כל מי שיועסק מטעמו בביצוע העבודות ,לרבות קבלני משנה. .2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1לעיל ,מובהר בזאת ,שהקבלן יהיה האחראי הבלעדי לקיום כל הוראות נספח זה ,על ידי כל קבלן משנה מטעמו ויישא באחריות המלאה להפרת הוראות אלה. הקבלן מתחייב שהוראות נספח זה ייכללו בכל מסמך התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו. .3הקבלן מצהיר בזאת ,כי הינו מכיר דיני הבטיחות והגיהות בעבודה ,לרבות אך מבלי לגרוע; חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד – ,1954פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל – ,1970 פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ,דיני התכנון והבניה ,חוק הגז )בטיחות ורישוי( התשמ"ט – 1989וכל התקנות והצווים מכוחם .הקבלן מתחייב ,כי יפעל בהתאם לדין וידאג ,שכל הפועלים מטעמו יעשו כן. הקבלן ימנה ממונה בטיחות ,אשר יפעל על פי דין ויחתום על נוסח ההצהרה המצורפת למסמך זה. .4הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך ומיומן ,שישמש נציגו באתר ויודיע על מינויו בכתב למפקח .הודעת המינוי תכלול פרטי העבודות האמורות להתבצע וכן ,מועד התחלת העבודה באתר. .5מנהל העבודה מטעם הקבלן יבדוק תקינות החפירות ,הפיגומים ,הגידור ,הסולמות המתקנים וכל הציוד ,בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא ,כי נעשה בם שימוש נכון .על המפעיל לוודא ,כי עבודות החפירה ,ההריסה ,הסלילה ,התשתית והבינוי )אם וככל שיהיו( ,יבוצעו תחת פיקוחו של מנהל העבודה וכי ננקטו כל צעדי הבטיחות המתאימים לסוג ואופי העבודה. .6בעבודות חפירה יגדר הקבלן שטחי החפירה באתר )בורות ,תעלות ,שוחות וכיוצא באלה( באמצעי גידור יציבים ובגובה המתאים .סוג הגידור ייקבע ע"י המפקח ע"פ שיקול דעתו .על הקבלן להציב תאורה מתאימה באתר ושלטי אזהרה תקניים לאורך החפירות .בנתיבי חצייה ומעברים ,יתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות .הקבלן יצייד העובדים מטעמו ,בציוד המגן הנדרש על פי דין, לרבות אך מבלי לגרוע ,באפודים זוהרים ,בהתאם לסוג העבודה ,כובע מגן ונעלי עבודה תקניות. .7הקבלן וכל מי מטעמו ,ישתמשו אך ורק במכונות ,ציוד מכני הנדסי וכלי עבודה תקינים ,העומדים בדרישות הבטיחות המפורטות בדין ,בציוד חשמלי עם בידוד כפול ובסולמות ופיגומים תקניים בלבד. .8הקבלן מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר ויפנה ,על חשבונו ,בתום כל יום ,כל הפסולת והגרוטאות אל מחוץ לאתר. .9הקבלן וכל מי מטעמו ,לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי האתר ,אלא לאחר הסכמת המפקח ואישורו ,כי לא קיימים בו מכשולים תת קרקעיים )כבלי חשמל ,צנרת מים ,צנרת גז ,ביוב ,ניקוז, וכד'( .נמצאו מכשולים כאמור ,יבקש הקבלן מהמפקח נתונים מפורטים ומדויקים על מקום הימצאם והנחיות מפורטות באשר להשפעתם. .10הקבלן יספק על חשבונו ,אמצעי גישור ,שילוט אזהרה ,פנסי תאורה ,סרטי סימון זוהרים הנדרשים על פי דין כדי להבטיח את בטחונו ,בטחון עובדיו ובטחון הציבור באתר. 101 .11הקבלן מתחייב למלא אחר כל דרישות הבטיחות ,כפי שינחה אותו ממונה הבטיחות מטעמו וכפי שיורה לו המפקח ,לרבות הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני .עובד כאמור לא יוחזר להעסקה בתחומי האתר. הצהרת בטיחות וגיהות שם הקבלן............................................ : שם המהנדס..........................................: מספר רישיון מהדנס..........................................: הנני מצהיר בזאת כדלקמן: .1הנני בקיא בכל החוקים והתקנות הקיימים בענייני בטיחות בעבודה בכלל ובעבודות בנייה והנדסה אזרחית בפרט. .2למדתי היטב תכולת העבודות מושא ההזמנה ותנאי האתר והנני מודע לכל הסיכונים הקיימים לרבות הפוטנציאליים ,הטמונים בם לאנשים ולרכוש. .3הנני מתחייב להנחות ולוודא נקיטת כל האמצעים הנדרשים להבטחת בטיחות העובדים ,עוברי אורח מזדמנים ורכוש בכל עת ביצוע העבודות ע"י הקבלן. .4הנני מתחייב ,כי אוודא שכל העובדים מטעם הקבלן באתר יעברו הדרכות בטיחות מתאימות ויהיו כשירים לביצוע העבודות בגופם ובציודם. .5הנני מתחייב להעביר למפקח ,עותק נכון למקור של כל דרישות הבטיחות ,אשר מועברות על ידי לקבלן. .6הנני מתחייב להביא לידיעת המפקח ו/או המזמין ,מיד עם היוודע לי ,על כל חריגה ,סטייה ו/או אי מילוי של הוראות הבטיחות. תאריך_________: חתימה_______________: 102 מסמך י' הצהרה /התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום אני הח"מ ___________ ,נושא ת.ז .שמספרה_______________ ,מורשה חתימה מטעם ______________ ,שמספרו ______________ )להלן – "נותן השירותים"( ,מצהיר בזאת בכתב ,כלהלן; .1הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה; )א( נותן השירותים ובעל הזיקה אליו ,לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה. )ב( הרשעה ,אם הייתה כזו ,בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים – לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר זה. לעניין סעיף זה – "בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו. "חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א – .1991 "שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח – .1968 .2הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה; )א( נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. )ב( נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה. )ג( נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי הרשעות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. לעניין סעיף זה – "אמצעי שליטה"" ,החזקה"" ,שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א – .1981 "בעל זיקה" – כל אחד מאלה; חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים. )(1 אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה; )(2 בעל השליטה בו )א( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו )ב( להרכבתו כאמור של נותן השירותים ,תחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים. מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה. )ג( ) (3אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים. 103 "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג ) 31באוקטובר .(2002 "חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – 1987 "שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. .3 זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ___________________ שם המצהיר וחתימתו _______________ תאריך אישור אני הח"מ ,עו"ד/רו"ח _______________ ,מאשר בזאת ,כי _______________ ,רשום בישראל על פי כל דין וכי ה"ה _____________ ,אשר הנו מורשה חתימה מטעמו ,אישר נכונות האמור וחתם על הצהרה זו בפניי. _______________ תאריך _______________ חתימה וחותמת ______________ שם
© Copyright 2024