Naročnik: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. Kopitarjeva ulica 2 1000 Ljubljana Številka: JNMV-B-0001/POG-2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI DOBAVA DELOVNIH OBLEK PO SKLOPIH po sklopih 1) Sklop: SRAJCE, MAJICE, HLAČE PO NAROČILU, POKRIVALA 2) Sklop: BUNDE 3) Sklop: DELOVNE OBLEKE, HALJE 4) Sklop: PULOVER L POVABILO K ODDAJI PONUDBE Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, je dne 16.02.2012 na Portal javnih naročil poslal obvestilo o naročilu male vrednosti skladno s 30.a členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11; v nadaljevanju ZJN-2) za DOBAVO DELOVNIH OBLEK. Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila: DOBAVA DELOVNIH OBLEK PO SKLOPIH po sklopih 1) Sklop: SRAJCE, MAJICE, HLAČE PO NAROČILU, POKRIVALA 2) Sklop: BUNDE IN ZIMSKO POKRIVALO 3) Sklop: DELOVNE OBLEKE, HALJE 4) Sklop: PULOVER Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in zahteve naročnika za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop, s katerim bo sklenjena pogodba za predmetno javno naročilo za posamezni sklop. Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 30.03.2012 do 09.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 30.03.2012 ob 9.30 uri v prostorih naročnika na naslovu: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 01, 1000 Ljubljana, I. nadstropje - sejna soba. Direktor Samo Lozej Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 1. SPLOŠNA DOLOČILA 1.1. Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je DOBAVA DELOVNIH OBLEK PO SKLOPIH po sklopih za leto 2012. Predmet javnega naročila mora ustrezati zahtevam naročnika in izpolnjevati vse tehnične zahteve, ki so navedene v tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da ponujene delovne obleke ne bodo izpolnjevale tehničnih zahtev, bo naročnik tako ponudbo kot neprimerno izločil iz nadaljnje obravnave. 1.2. Pravna podlaga Javno naročilo se izvaja skladno s določbami: Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11), Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS, št. 43/11 in 60/11), Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK-UPB2 (Ur. l. RS, št. 69/11), Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l. RS, št. 98/2004, 65/2008), Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 26/07, 53/07, 94/07 UPB5), ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila. 1.3. Jezik ponudbe Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki, v enem izvodu. V kolikor je originalno dokazilo napisano v tujem jeziku je potrebno ponudbi priložiti uradno preveden dokument takega originala. Stroške prevoda nosi ponudnik. Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na dve decimalni mesti natančno. 1.4. Variantne ponudbe Variantne ponudbe niso dovoljene. 1.5. Dodatna pojasnila ponudnikom Ponudniki lahko postavijo vprašanje glede razpisne dokumentacije ali zahtevo za dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe samo preko portala javnih naročil. Naročnik bo odgovoril na vsa vprašanja, ki jih bo prejel najpozneje do 20.03.2012 do 13. ure. Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila, morebitne spremembe in dopolnitve v zvezi z razpisno dokumentacijo na portal javnih naročil najkasneje 6 (šest) dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Vsa dodatna pojasnila, morebitne spremembe in dopolnitve v zvezi z razpisno dokumentacijo, ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil so sestavni del razpisne dokumentacije in jih morajo upoštevati vsi ponudniki. 1.6. Oddaja ponudbe Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudbe je 30.03.2012 do 09:00 ure na naslov: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA. Ponudba mora biti oddana v zapečatenem ovitku (kuverti), na katero mora ponudnik prilepiti obrazec (OBR-12). V kolikor ponudnik dostavi ponudbo osebno, se ponudba odda na zgoraj navedenem naslovu, v tajništvu podjetja, I. nadstropje. 2 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene. Nepravočasne ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom. 1.7. Odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo 30.03.2012 ob 09:30 uri v sejni sobi, I. nadstropje, na sedežu podjetja Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, s pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem (OBR-13). 1.8. Dopolnitve ponudbene dokumentacije Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje 6 (šest) dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 1.9. Dopustne dopolnitve ponudbe, odprava računskih napak V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe v skladu z 78. Členom ZJN-2. Če ponudnik v roku, ki ga je določil naročnik, ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja. Naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem pa se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo oz. analizo ponudbenih cen. 1.10. Opredelitev postopka in sklenitev pogodbe Naročnik bo predmet javnega naročila izvedel po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30.a členom ZJN-2C. Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, sklenil pogodbo s cenovno najugodnejšim ponudnikom. Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb, v roku, ki ne bo daljši od trideset (30) dni, sprejel odločitev o oddaji naročila in jo posredoval vsem ponudnikom. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Ponudnik, ki bo izbran, mora podpisati pogodbo v roku osem (8) dni od poziva naročnika k podpisu pogodbe. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bo podpisal tudi naročnik. 1.11. Pravno varstvo Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11 - ZPVPJN). 1.12. Zaupnost podatkov Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. 1.13. Jamstvo za napake Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika. 3 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 1.14. Izločitev ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe Naročnik bo po opravljenem pregledu in dopustni dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2C ter odpravi računskih napak, iz postopka oddaje javnega naročila izločil vse ponudbe, ki ne bodo popolne. Naročnik lahko, v skladu z 80. členom ZJN-2C, kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila tudi po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila. 1.15. Kontaktna oseba Kontaktna oseba v zvezi z javnim naročilom je Beti Globočnik, tel. 01/300-12-71, elektronska pošta: [email protected]. 2. PONUDBENI POGOJI 2.1. Celovitost ponudbe Ponudnik lahko odda svojo ponudbo za celotno naročilo ali samo za posamezen sklop. V primeru, da ponudnik ne bo ponudil vseh zahtevanih artiklov v posameznem sklopu bo izločen iz nadaljnje obravnave. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z Tehnično specifikacijo, ki je priloga razpisne dokumentacije in ostalimi zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo oddal naročilo in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost za posamezni sklop, pri tem pa mora naročnik predhodno potrditi tudi ustreznost predloženih vzorcev. 2.2. Skupna ponudba Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti: medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine, neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti iz pogodbe, glavnega nosilca izvedbe obveznosti iz pogodbe, s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti iz pogodbe, nosilca zavarovanja obveznosti iz pogodbe, ki je lahko samo glavni nosilec posla. Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno. Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k obrazcu 1 (OBR-1). Posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe morajo predložiti pisne izjave vseh članov skupine, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da imajo med seboj poravnane vse svoje medsebojne obveznosti. 2.3. Ponudba s podizvajalci Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti: medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine, neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti, glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti, nosilca zavarovanja pogodbenih obveznosti, ki je lahko samo glavni nosilec posla. Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno. Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k obrazcu 1 (OBR-1). 4 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 2.4. Ponudba s podizvajalci V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, mora v prilogi OBR-5 navesti naslednje podatke, ki so tudi obvezna sestavina pogodbe: vse vrste del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti pisne izjave vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da ima ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti do njih (OBR-5a), priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem (OBR-5b) in priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (OBR-5c). Podizvajalec mora izpolniti, podpisati in žigosati obrazec izjave o izpolnjevanju pogojev v skladu s sedmim odstavkom 42. člena ZJN-2 (OBR-3a). V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, bo moral skleniti pogodbo v skladu z šestim, sedmim, osmim in devetim odstavkom 71. člena ZJN-2. Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev. Izbrani ponudnik bo v primeru sklenitve pogodbe dolžan naročnika obveščati o vseh spremembah v zvezi s podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta naročila. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe (med naročnikom in ponudnikom). Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve alineje sedmega odstavka 71. člena ZJN-2 in podizvajalčevo soglasje iz druge alineje sedmega odstavka 71. člena ZJN-2. Če pooblastila ali soglasja nima, bo ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predložita v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena ali prvega odstavka 109.b člena ZJN-2. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z Zakonom o javnem naročanju obvezna, zato bo naročnik vsa plačila morebitnim podizvajalcem plačeval v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju. Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila, zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v petih (5.) dneh po spremembi predložiti: svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (OBR-5c). Izbrani ponudnik bo moral pred zamenjavo podizvajalca, pridobiti soglasje naročnika. Zamenjani (nov) podizvajalec ali naknadno vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v tč. 4.1. razpisne dokumentacije in izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. O zamenjavi podizvajalca ali naknadni vključitvi podizvajalca bosta naročnik in izvajalec sklenila aneks k pogodbi. Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti »Izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (OBR-3a) in »Izjavo zakonitega zastopnika« (OBR-4) s pripadajočimi obrazci k navedenima prilogama. 5 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 2.5. Ponudbena cena Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški materiala, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, stroški predložitve vzorcev ponujenih delovnih oblek in vsemi ostalimi stroški. Ponudbene cene, navedene v ponudbi ponudnika, so v času veljavnosti pogodbe fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem. Ponudnik mora predračun izpolniti, žigosati in podpisati in ga priložiti razpisni dokumentaciji (OBR-10). 2.6. Veljavnost ponudbe Ponudba mora biti veljavna še najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb. 2.7. Plačilni pogoji Rok plačila je trideset (30) dni od dneva uspešno opravljenega prevzema predmeta javnega naročila in celotne pripadajoče dokumentacije. Dobava se šteje za uspešno opravljeno po uspešnem količinskem prevzemu predmeta javnega naročila in podpisu dobavnice obeh pogodbenih strank. V primeru zamude s plačilom je izbrani ponudnik upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci se, v zvezi s plačilnimi obveznostmi in podizvajalci, upoštevajo določbe iz 71. člena ZJN-2C. Naročnik bo plačila morebitnim podizvajalcem izvajal skladno s Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 66/2007 19/2010, 19/2010). Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. 3. TEHNIČNE ZAHTEVE 3.1. Tehnični opis predmeta javnega naročila Natančen opis predmeta javnega naročila je razviden iz Tehnične specifikacije, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati Tehnično specifikacijo naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb, kvalitete, navedenih v Tehnični specifikaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil in nadaljnjega ocenjevanja. Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh zahtev na naslednji način: - s podpisom obrazca »Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (OBR-3), - s predložitvijo vzorcev delovnih oblek in sicer po en vzorec artikla delovnih oblačil navedenih v predračunu pod zaporedno številko (sklop 1) 1,2,3,4,5,6,9, (sklop 2)10, 11 (sklop 3) 12,13,14,15,16,17,18 (sklop 4) 19. - z predložitvijo tehničnega lista tkanin in vzorca tkanine v velikosti 15 cm x 15 cm, za delovna oblačila navedena v predračunu pod zaporedno številko 7 in 8, - z predložitvijo izjave o skladnosti za delovno oblačilo navedeno v predračunu pod zaporedno številko 11. 3.2. Vzorci ponujenih delovnih oblek Ponudnik mora zahtevane vzorce s strani naročnika predložiti že pri oddaji ponudbe, s čemer bodo dokazali, da ponujene delovne obleke izpolnjujejo zahteve iz Razpisne dokumentacije. Vzorce lahko ponudniki dostavijo osebno ali po pošti na lokacijo naročnika Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, vendar ne kasneje kot do 30.03.2012 do 09:00 ure. 6 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. V kolikor bo iz priloženih vzorcev za posamezni sklop ponujenih delovnih oblek razvidno, da vzorci ne izpolnjujejo vseh zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji ali da ponujeni vzorec pri katerem se zahteva izjava o skladnosti le tej ne ustreza, bo naročnik ponudbo ponudnika izločil iz nadaljnjega ocenjevanja oz. s ponudnikom ne bo sklenil pogodbe. Predložene vzorce bo naročnik vrnil ponudniku po izvedenem izboru najugodnejšega ponudnika. 3.3. Rok in način dobave Ponudnik mora naročniku 10 dni od podpisa pogodbe naročniku dostaviti po en kos vsake velikostne številke za posamezni artikel oz. predmet naročila, razen, če se stranki glede velikostnih številk ne dogovorita drugače. Na osnovi prejetih vzorčnih velikostnih številk bo naročnik izvedel zbir po velikostnih številkah in le tega posredoval ponudniku. Slednje ne velja le za predmet naročila pod zaporedno številko 6 in 7, kjer ponudnik izvede meritve sam, na v naprej dogovorjenih lokacijah z naročnikom. Z dnem, ko ponudnik od naročnika prejme količinski seznam po velikostnih številkah za posamezni artikel, prične teči rok za dobavo. Dobavitelj mora dobaviti delovne obleke v roku in količini, ki jih zahteva naročnik in sicer; Št. Predmet naročila Sklop 1: Srajce, majice, hlače po naročilu, pokrivalo 1. Polo majica – dolg rokav 2. Polo majica – kratek rokav 3. T-shirt – dolg rokav 4. T-shirt – kratek rokav 5. Moška srajca – kratek rokav 6. Moška srajca – dolg rokav 7. Hlače na rob - zimske (po meri) 8. Hlače na rob - poletne (po meri) 9. Letno pokrivalo Sklop 2: Bunda 10. Bunda TIP 1 11. Bunda TIP 2 Sklop 3: Delovne obleke, halje 12. Delovni jopič z odsevniki 13. Zimske delovne hlače z naramnicami 14. Poletne delovne hlače z naramnicami 15. Zimske delovne hlače do pasu 16. Poletne delovne hlače do pasu 17. Poletne kratke delovne hlače do pasu 18. Halja Sklop 4: Pulover 19. Pulover Rok dobave 60 dni 30 dni 60 dni 30 dni 30 dni 60 dni 60 dni 30 dni 30 dni 303 404 42 64 48 36 64 43 100 60 dni 60 dni 27 10 60 dni 60 dni 30 dni 60 dni 30 dni 30 dni 30 dni 65 31 18 34 36 33 16 60 dni 128 V primeru objektivnih okoliščin, ko dobava v tem roku ni izvedljiva, mora ponudnik naročnika predhodno obvestiti o novem roku dobave. Naročnik bo naročal blago na osnovi dejanskih potreb. Količine, navedene v ponudbenem predračunu za naročnika niso obvezujoče. Dobava se bo vršila na lokaciji naročnika, fco skladišče – naročnika razloženo. Ob predložitvi naročila bo naročnik navedel tudi natančno lokacijo, količino artiklov, ki se naj na to lokacijo dostavijo in skrbnika, ki bo prevzel blago in izvedel kontrolo nad pravilnostjo dobave. Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko se bo prevzem predmeta pogodbe uspešno opravil na podlagi podpisa dobavnice obeh pogodbenih strank. 7 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 3.4. Reklamacije Reklamacije zaradi količinskih primanjkljajev bo naročnik izbranemu ponudniku sporočil takoj, najkasneje pa v osmih dneh (8) od dneva prevzema delovnih oblek. Rok za rešitev reklamacije zaradi količinskih primanjkljajev je največ dva (2) dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji. Reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenih delovnih oblek bo naročnik izbranemu ponudniku sporočil kadarkoli v času veljavnosti pogodbe. Rok za rešitev reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljene delovne obleke je največ dva (2) dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji. Izbrani ponudnik bo moral v navedenem roku naročnika obvestiti (pisno, po telefonu, faksu, preko elektronske pošte,…) o rešitvi reklamacije in dobaviti reklamirane dele delovnih oblek v dogovorjenem dobavnem roku za posamezni sklop predmeta naročila. 4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 4.1. Osnovna sposobnost ponudnika A: Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. in 2. odstavku 42. člena ZJN-2. B: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je le-ta na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS, kot to določa 3. odstavek 42. člena ZJN-2. C: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če: je v stečajnem postopku, je bil njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika. D: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju. E: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem ali če je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. 8 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. Vsi zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in za vse v ponudbi navedene podizvajalce. DOKAZILA: Ponudnikom v skladu z šestim odstavkom 41. člena ZJN-2 ni potrebno priložiti tistih dokazil o podatkih, o katerih državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. V tem primeru mora ponudnik namesto dokazila poda izjavo o podatkih, ki jih naročnik v razpisni dokumentaciji in priloži soglasje za pridobitev osebnih podatkov ponudnika. A: Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje pogojev pod točko A z dokazilom iz uradne evidence. V kolikor k ponudbi ni priloženo tako dokazilo, ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci, izkažejo izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (OBR-3), s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (OBR-3a) in s podpisom »Izjave zakonitega zastopnika« (OBR-4). B: Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje pogojev pod točko B s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (glavni ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov) in s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (OBR-3a) (vsi v ponudbi navedeni podizvajalci). C, D, E: Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje pogojev pod točkami C, D in E s podpisom priloge (OBR-3) »Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (glavni ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov) s pripadajočimi obrazci k navedeni prilogi oziroma s podpisom priloge (OBR-3) »Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (vsi v ponudbi navedeni podizvajalci) s pripadajočimi obrazci k navedeni prilogi. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili kaznivih dejanj iz 1. in 2. odstavka 42. člena ZJN-2. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki je podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Zahteva se nanaša tudi na dokazila o nekaznovanosti morebitnih članov skupne ponudbe in zakonitih zastopnikov ponudnikov ali članov skupne ponudbe. 4.2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti Ponudnik ali skupina ponudnikov mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. V kolikor je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, potrebno posebno dovoljenje ali mora biti ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, mora predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika (OBR-3). Zgoraj navedeni pogoji veljajo za vse ponudnike v okviru skupne ponudbe. Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (OBR-3). 9 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 4.3. Ekonomska in finančna sposobnost Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe (velja tudi za v ponudbi ponudnika navedene podizvajalce) mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Dokazilo: izjava ponudnika oz. podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (OBR-3) oz. (OBR-3a) Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe v preteklih 6 mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti dospelih neporavnanih obveznosti in/ali blokiranega kateregakoli računa, kar ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže s podpisom priloge (OBR-3) »Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika« ter s priložitvijo : o obrazcev S.BON- 1/P za pravne osebe (gospodarske družbe); o BON 1/SP za samostojne podjetnike. Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec BON je lahko original ali fotokopija in ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. a. Tehnična in kadrovska sposobnost Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, tehnične zahteve in pogoje naročnika, naveden v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora razpolagati z vsemi tehničnimi sredstvi in opremo, ki je potrebna za uspešno izvedbo predmeta javnega naročila. Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora razpolagati z ustreznim kadrom, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila. Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila. Dokazilo: »Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (OBR-3) Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev, predpise o delovnih razmerjih in izplačevati plače v skladu s kolektivno pogodbo. Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (OBR-3) V primeru ponudbe z podizvajalci mora ponudnik v prilogi »Seznam podizvajalcev« (OBR-5) navesti vse podizvajalce, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, kot je navedeno v 2.4. točki razpisne dokumentacije, in izpolniti ter podpisati prilogo »Potrjeno soglasje podizvajalca« (OBR-5c), podizvajalci pa morajo izpolniti obrazce k prilogi OBR-5. b. Referenčni pogoji Ponudnik ali skupina ponudnikov, v okviru skupne ponudbe, mora v ponudbi navesti najmanj tri reference za dobavo delovnih oblek. Za referenčno naročilo se šteje tisto naročilo v zadnjih dveh letih (leto 2010 in 2011) pred datumom oddaje ponudbe, katera posamezna letna pogodbena vrednost za enega naročnika znaša najmanj 10.000,00 EUR. Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom izpolnjenega »Seznama referenc« (OBR-6) in s podpisom izpolnjenega obrazca »Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov« (OBR-7). c. Ostale zahteve in pogoji naročnika Ponudniku ali skupini ponudnikov v okviru skupne ponudbe ni smela biti izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l. RS, št. 98/04-UPB1, 65/08). 10 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2), naročniki ne smejo sodelovati. Ponudnik bo moral v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva s strani naročnika, le temu posredovali podatke o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Ponudnik v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj predloži izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Podatke bo moral predložiti tudi za posamezne člane skupne ponudbe in podizvajalce (OBR-3 oz. OBR-3a)). Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (OBR-3). Vsi v ponudbi ponudnika navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (OBR-3a). 5. FINANČNA ZAVAROVANJA 5.1. Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe Izbrani ponudnik bo moral, najkasneje ob sklenitvi pogodbe, predložiti naročniku bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe, v višini 10 % ponudbene vrednosti (z DDV), z dobo veljavnosti še najmanj 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe. V kolikor izbrani ponudnik na naročnikov poziv ne bo priložil bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe, lahko naročnik unovči menico za zavarovanje resnosti ponudbe, brez kakršnekoli obveznosti do ponudnika. Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je priloga razpisne dokumentacije (OBR-8). 6. IZBIRA PONUDNIKOV IN MERILA Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop predmeta javnega naročila, s katerimi bo naročnik sklenil pogodbo, je ponudbena cena brez DDV. Ponudbena cena brez DDV je navedena v ponudbi ponudnika (OBR-2). 7. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 7.1. Izdelava ponudbe Ponudba mora biti izdelana tako, da: - vsebuje za vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 7.2 poglavju razpisne dokumentacije, v celoti zapečatena in zvezana tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata, 11 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. - ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je ponudba zaprta tako, kot je bila predana, je podpisana in žigosana na mestih kjer je to zahtevano. Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje popolnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter dodatna pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu za javna naročila in na spletni strani www.lpt.si, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije. 7.2. Vsebina ponudbene dokumentacije Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora ponudnik predložiti za popolnost ponudbe je navedena v nadaljevanju: - Podatki o ponudniku (OBR-1); Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec 1 (OBR-1) in priloge obrazec 1a (OBR-1a) izpolniti vsi ponudniki. K tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila. - Ponudba (OBR-2); Izjavo o izpolnjevanju pogojev ponudnika (OBR-3); Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudb morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati (OBR-3) ter izpolniti tudi vse obrazce (OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d). Priložiti morajo tudi dokazilo o letnih prihodkih ( S.BON- 1/P za pravne osebe (gospodarske družbe) oz. BON 1/SP za samostojne podjetnike) s katerim izkazuje svojo finančno sposobnost. - Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca (OBR-3a) Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati (OBR-3a) ter izpolniti tudi vse obrazce (OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d). - Izjava zakonitega zastopnika (OBR-4) in (OBR-4a) Vsi zakoniti zastopniki ponudnika (glavnega ponudnika in posameznega člana skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe) in zakoniti zastopniki podizvajalca, morajo razmnoženo prilogo OBR-4 in prilogo OBR-4a izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti k ponudbi. - Seznam podizvajalcev (OBR-5) Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke ter: - priložiti potrjeno izjavo s strani podizvajalca (OBR-5a), da mu je ponudnik poravnal vse finančne obveznosti, - priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika (OBR-5b), da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem in - priložiti potrjeno soglasje podizvajalca (OBR-5c), na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni. - Seznam referenc (OBR-6 ) Ponudnik mora v obrazcu navesti tri (3) pridobljene reference za predmet javnega naročil, katerih pogodbena vrednost enega naročila ni bila manjša od 10.000,00 EUR. - Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov (OBR-7 ) V prilogi mora ponudnik priložiti izpolnjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v OBR-6. Obrazec mora ponudnik razmnožiti v potrebnem številu. - Menična izjava za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe (OBR-8) Ponudnik mora k ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo z bianko menico za zavarovanje resnosti ponudbe. 12 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. - Vzorec pogodbe (OBR-9) Osnutek pogodbe mora biti izpolnjen, žigosan in podpisan, s čimer ponudnik potrjuje, da se z vzorcem pogodbe v celoti strinja. - Predračun (OBR-10) Ponudnik mora izpolniti vse postavke v ponudbenem predračunu, ga žigosati in podpisati ter ga priložiti k ponudbi. Predračun je priloga kasneje sklenjenega okvirnega sporazuma. - Tehnične specifikacije za zahtevane artikle oz. delovne obleke Obrazec za kuverto (OBR-11) Ponudnik mora obrazec nalepiti na kuverto. - Obrazec pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (OBR-12) Predstavnik ponudnika mora izpolnjen obrazec pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb priložiti strokovni komisiji naročnika na dan odpiranja ponudb. Direktor Samo LOZEJ 13 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. PODATKI O PONUDNIKU OBR-1 Naziv ponudnika Naslov ponudnika Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) - funkcija - telefon - telefax - e-mail Kontaktna oseba - funkcija - telefon - telefax - e-mail Transakcijski račun Matična banka ID številka za DDV Matična številka (kraj, datum) žig (podpis odgovorne osebe) 14 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. OBR-1a V okviru ponudbe na javni razpis za oddajo naročila za: JNMV-B -0001/2012-POG »Dobava delovnih oblek po sklopih po sklopih« IZJAVLJAMO, da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti. __________________________ (kraj, datum) žig ________________________ ( podpis partnerja) __________________________ (kraj, datum) žig ________________________ ( podpis partnerja) __________________________ (kraj, datum) žig ________________________ ( podpis partnerja) __________________________ (kraj, datum) žig ________________________ ( podpis partnerja) Opomba: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo vsi ponudniki – partnerji (skupna ponudba). 15 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. PONUDBA OBR-2 PONUDBA, št. ____________ Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 29.02.2012, pod številko objave ___________________, predmet »Dobava delovnih oblek po sklopih«, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. □ Ponudbo oddajamo (označite): □ samostojno □ skupna ponudba □ s podizvajalci PONUDBENA CENA Izvedba storitve Ponudbena cena v EUR brez DDV Sklop št. 1: Srajce, majice, hlače po naročilu, pokrivalo Sklop št. 2: Bunde Sklop št. 3: Delove obleke, halje Skop št. 4: Pulover Ponudbena cena je za obdobje dvanajstih mesecev fiksna. Veljavnost ponudbe je _________ dni (minimalno 60 dni od datuma odpiranja ponudb) K ponudbi prilagamo ____ kosov vzorcev artiklov, ki so predmet te ponudbe. K ponudbi prilagamo ____ kos-ov vzorcev blaga, ki so predmet te ponudbe. (kraj, datum) žig (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) 16 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA OBR-3 Ponudnik ki oddaja ponudbo za javno naročilo: JNMV-B -0001/2012-POG »Dobava delovnih oblek po sklopih« za naslednje sklope: A. Sklop št. 1: Srajce, majice, hlače po naročilu, pokrivalo B. Sklop št. 2: Bunde C. Sklop št. 3: Delove obleke, halje D. Skop št. 4: Pulover (Ustrezno obkroži) 1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08-popr., 39/09, 56/11 in 91/11): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja. IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS-UPB3 in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil. IZJAVLJAMO, da: nismo v stečajnem postopku, naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ni bil, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb, v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja, nimamo, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb, neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika, nimamo, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb, neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika. IZJAVLJAMO, da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja in da z našimi posli iz drugih razlogov ne razlogov upravlja sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju. IZJAVLJAMO, da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2C, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil. 2. IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI IZJAVLJAMO, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice v kateri imamo registrirano dejavnost. IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor je tako dovoljenje potrebno. 3. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za dobavo blaga, ki je predmet javnega naročila. IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun. IZJAVLJAMO, da v preteklih 6 mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti. 17 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 4. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje. IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji. IZJAVLJAMO, da smo tehnično in kadrovsko sposobni izvesti predmet javnega naročila ter, da bomo, v skladu z določili razpisne dokumentacije, naročniku po pisnem pozivu v roku 5 dni predložili vzorce ponujene osebne varovalne opreme. 5. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) javnega naročila JNMV-B 0001/2012-POG Dobava delovnih oblek po sklopih. IZJAVLJAMO, da nam ni biti izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004, 65/2008). IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati. IZJAVLJAMO, da v primeru, če naročnik z ozirom na razpoložljiva sredstva in dejanskim potrebam, določi eventualno manjši obseg del od razpisanega, odstopi od podpisa okvirnega sporazuma ali ustavi postopek, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova. IZJAVLJAMO, da so v ponudbenih cenah, navedenih v ponudbi, vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, stroški morebitne predložitve vzorcev ponujene osebne varovalne opreme in vsemi ostalimi stroški, v skladu z vsemi zahtevami naročnika. 6. IZJAVA O STRINJANJU Z OSNUTKOM OKVIRNEGA SPORAZUMA IZJAVLJAMO, da se strinjamo z opredeljenimi določili v priloženem osnutku okvirnega sporazuma in ga bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov. Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. ___________________________ (kraj, datum) žig __________________________ (podpis odgovorne osebe) OPOMBA: Ponudnik za to stranjo priloži: - OBR-3b - OBR-3c - OBR-3d - dokazilo o letnih prihodkih (S. BON- 1/P oz. S. BON-1/SP), s katerim bo izkazal svojo finančno sposobnost. 18 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PODIZVAJALCA OBR-3a Podizvajalec (ime in naslov): _____________________________________________________________________________________________ ki kot podizvajalec nastopamo pri oddaji ponudnika (ime in naslov): _____________________________________________________________________________________________ za javno naročilo: JNMV-B -0001/2012-POG »Dobava delovnih oblek po sklopih« za naslednje sklope: E. Sklop št. 1: Srajce, majice, hlače po naročilu, pokrivalo F. Sklop št. 2: Bunde G. Sklop št. 3: Delove obleke, halje H. Skop št. 4: Pulover (Ustrezno obkroži) 1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08-popr., 39/09, 56/11 in 91/11): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja. IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS-UPB3 in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil. IZJAVLJAMO, da: nismo v stečajnem postopku, naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ni bil, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb, v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja, nimamo, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb, neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika, nimamo, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb, neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika. IZJAVLJAMO, da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja in da z našimi posli iz drugih razlogov ne razlogov upravlja sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju. IZJAVLJAMO, da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2C, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil. 2. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. IZJAVLJAMO, da nam je glavni ponudnik poravnal vse zapadle finančne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja. 3. IZJAVA O SPREJEMANJU OSTALIH POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) javnega naročila JNMV-B 0001/2012-POG Dobava delovnih oblek po sklopih. 19 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. IZJAVLJAMO, da nam ni biti izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004, 65/2008). IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati. Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. ___________________________ (kraj, datum) žig __________________________ (podpis odgovorne osebe) OPOMBA: Podizvajalec za to stranjo priloži: - OBR-3b - OBR-3c - OBR-3d 20 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. OBR-3b POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – PRAVNE OSEBE ________________________________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o, Kopitarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JNMV-B-0001/2012-POG »Dobava delovnih oblek po sklopih«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Podatki o pravni osebi: Polno ime podjetja: _____________________________________________________________ Sedež podjetja: ________________________________________________________________ Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________ Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________ Matična številka podjetja: _________________________________________________________ (kraj, datum) žig (podpis odgovorne osebe) 21 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. OBR-3c PRIDOBITEV PODATKOV O IZPOLNJENIH DAVČNIH OBVEZNOSTI KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA Za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. JNMV-B-0001/2012-POG »Dobava delovnih oblek po sklopih«, bo naročnik v skladu z 4. odstavkom 42. člena Zakona o javnem naročanju, pri davčnem organu na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 s sprem), vložil vlogo za posredovanje podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika, in sicer o višini: - zapadlih neplačanih davčnih obveznosti; davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta davčna izvršba zadržana; davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti. Podatki o pravni osebi: Polno ime podjetja: _____________________________________________________________ Sedež podjetja: ________________________________________________________________ Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________ Davčni urad: ___________________________________________ Davčna številka podjetja (ID številka za DDV): ________________________________________ (kraj, datum) žig (podpis zakonitega zastopnika ponudnika) 22 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. OBR-3d IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA Podatki o pravni osebi (ponudniku): Polno ime podjetja: ____________________________________________________________________ Sedež podjetja: _________________________________________________________________ Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________________ Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________________ Matična številka podjetja: _______________________________________________________________ ID ZA DDV: ___________________________________________________________________________ V zvezi z javnim naročilom št. JNMV-B-0001/2012-POG »Dobava delovnih oblek po sklopih« posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: Št. Naziv Sedež Delež lastništva v % 1. 2. 3. 4. IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: Št. Naziv Naslov stalnega prebivališča Delež lastništva v % 1. 2. 3. 4. IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti: Št. Naziv sedež Matična številka 1. 2. 3. 4. 23 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe. S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov. Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. ______________________________ (Kraj in datum) zastopnika ponudnika) Žig _______________________________ (Naziv in podpis zakonitega Opomba: Izpolnjena izjava mora biti priložena tudi za posamezne člane v primeru skupne ponudbe in za v ponudbi navedene podizvajalce. 24 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA OBR-4 Ime in priimek , EMŠO Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 in 39/09, KZ-1): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter pranje denarja. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. (kraj, datum) žig ( podpis zakonitega zastopnika) 25 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. OBR-4a POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE Spodaj podpisani ______________________________________ (ime in priimek) pooblaščam Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JNMV-B-0001/2012-POG »Dobava delovnih oblek po sklopih«,, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji: EMŠO: _______________________________________________________________________________ DATUM ROJSTVA: _____________________________________________________________________ KRAJ ROJSTVA: ______________________________________________________________________ OBČINA ROJSTVA: ____________________________________________________________________ DRŽAVA ROJSTVA: ____________________________________________________________________ NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: (ulica in hišna številka) ________________________________ (poštna številka in pošta) ______________________________ DRŽAVLJANSTVO: ____________________________________________________________________ MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: __________________________________________________ (kraj, datum) (podpis pooblastitelja) 26 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. SEZNAM PODIZVAJALCEV OBR-5 Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec. NAZIV PODIZVAJALCA: POLNI NASLOV: MATIČNA ŠTEVILKA: DAVČNA ŠTEVILKA: TRANSAKCIJSKI RAČUN: MATIČNA BANKA: PREDMET: Dobava delovnih oblek po sklopih: A. Sklop št. 1: Srajce, majice, hlače po naročilu, pokrivalo B. Sklop št. 2: Bunde C. Sklop št. 3: Delove obleke, halje D. Skop št. 4: Pulover (Ustrezno obkroži) KOLIČINA PRI KATERIH BO SODELOVAL: VREDNOST DEL: Dobava delovnih oblek za sklop: EUR brez DDV A. Sklop št. 1: Srajce, majice, hlače po naročilu, pokrivalo E. Sklop št. 2: Bunde F. Sklop št. 3: Delove obleke, halje G. Skop št. 4: Pulover KRAJ IZVEDBE: ROK IZVEDBE: VRSTA DEL (OPIS): Datum:_________________ Podpis odgovorne osebe ponudnika: _____________________________ Žig: Podpis odgovorne osebe podizvajalca: _______________________________ Žig: 27 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. OBR-5a Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika): za ponudbo za javno naročilo: JNMV-B-0001/2012-POG »Dobava delovnih oblek po sklopih«, IZJAVLJAMO, da nam je ponudnik poravnal vse medsebojne zapadle finančne obveznosti. Naziv in naslov podizvajalca: _______________________ (kraj, datum) žig _______________________________ (podpis odgovorne osebe podizvajalca) 28 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. POOBLASTILO PONUDNIKA OBR-5b Ponudnik: _____________________________________________________________________ za izvedbo javnega naročila JNMV-B-0001/2012-POG »Dobava delovnih oblek po sklopih«, ter v skladu s prvo alinejo sedmega odstavka 71. člena ZJN-2C POOBLAŠČAMO naročnika Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev, ki so navedeni v prilogi 5 ponudbene dokumentacije: - ____________________________________, - ____________________________________, - ____________________________________, - ____________________________________. ______________________ (kraj, datum) žig _______________________________ (podpis odgovorne osebe podizvajalca) 29 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. SOGLASJE PODIZVJALCEV OBR-5C Podizvajalec :______________________________________________________ , ki nastopamo kot podizvajalec pri ponudniku ___________________________________________ za izvedbo javnega naročila št. JPE SSP-158/11 Dobava osebne varovalne opreme po sklopih, SOGLAŠAM, da nam naročnik Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana v skladu z drugo alinejo sedmega odstavka 71. člena ZJN-2C, namesto ponudnika, poravna našo terjatev do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik. ________________________ (kraj, datum) žig ______________________________ (podpis odgovorne osebe podizvajalca) Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev. 30 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. SEZNAM REFERENC OBR-6 Seznam referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika v letih 2010 in 2011 v vrednosti nad 10.000,00 EUR Zap. št. 1. 2. 3. Javni naročnik Naziv naročnika Predmet naročila DA NE DA NE DA NE Navodilo: Ponudniki naj navedejo samo dela, s katerimi dokazujejo tehnično sposobnost (reference). (kraj, datum) žig (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) 31 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. Obrazec se po potrebi fotokopira! POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV OBR-7 Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika. Naročnik: Naslov: Izvajalec – prodajalec: Kontaktna oseba naročnika: Telefonska številka: Datum in leto izvedbe posla: Kraj izvedbe posla: Kratek opis predmeta naročila: (vrsta dobavljene OVO) Vrednost naročila (v EUR brez DDV) (kraj, datum) žig ( podpis zakonitega zastopnika ponudnika) IZPOLNI NAROČNIK (Izdajatelj reference)!!! Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni prodajalec - izvajalec izdelal in dobavil navedeno blago v skladu s sklenjeno pogodbo oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v prodajalčevi - izvajalčevi ponudbi. Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca - prodajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila. Izjavljamo, da smo javni / zasebni naročnik. (Ustrezno obkrožite) Izdajatelj reference ________________ (podpis odgovorne osebe) žig ________________ (kraj in datum) 32 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI IZ POGODBE OBR-8 Ponudnik: MENIČNA IZJAVA za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe V skladu z pogodbo za javno naročilo št. JNMV-B-0001/2012-POG za dobavo delovnih oblek, sklenjenim dne ______________, med naročnikom: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana in izvajalcem _________________________________________________, je izvajalec dolžan dobaviti blago, v količini, ceni in kvaliteti kot je opredeljeno v navedeni pogodbi. Na zahtevo naročnika izročamo bianko menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe v višini ______________________ EUR. Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje: Ponudnik: ………………………………………… (ime in priimek) (lastnoročni podpis) Na podlagi navedenega se nepreklicno obvezujemo, da bomo, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjene pogodbe in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom, omogočili izplačilo za vse zneske do maksimalne višine ___________________ EUR z besedo: _______________________________________ __/100 evrov, proti predložitvi vašega pisnega zahtevka za plačilo in vaše potrditve, da ponudnik _________________________________________ svojih obveznosti ni izpolnil v skladu z določili pogodbe. NALOG ZA PLAČILO MENICE Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ________________________________________ banko oziroma katerokoli drugo poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ____________________ EUR. Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov. Ta menična izjava velja še trideset (30) dni po poteku veljavnosti pogodbe. Kraj in datum: Žig Izdajatelj menice: 33 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. OBR-9 VZOREC POGODBE POGODBA ZA DOBAVO DELOVNIH OBLEK ki ga skleneta KUPEC: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa direktor Samo LOZEJ identifikacijska številka za DDV: SI50652613 matična številka: 5607906 (v nadaljevanju: kupec) ter PRODAJALEC: I. _______________________________________________________________________, ki ga zastopa_____________________________________________________________ številka transakcijskega računa: ___________________________ identifikacijska številka za DDV: _________________________ matična številka: ______________________ (v nadaljevanju: prodajalec) UVODNE DOLOČBE 1. člen Stranki pogodbe ugotavljata, da je kupec izvedel postopek javnega naročila št. JNMV-B-0001/12 po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11), objavljeno na Portalu javnih naročil dne 29.02.2012, pod št. objave _____________, z namenom sklenitve pogodbe za dobavo delovnih oblek po sklopih. Kupec je prodajalca izbral na podlagi cenovno najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji kupca za naslednji sklop: A. B. C. D. Sklop št. 1: Srajce, majice, hlače po naročilu, pokrivalo Sklop št. 2: Bunde Sklop št. 3: Delove obleke, halje Sklop št. 4: Pulover S to pogodbo se kupec in prodajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja predmeta javnega naročila. II. PREDMET POGODBE 2. člen Predmet pogodbe je dobava delovnih oblek po sklopih. Količine in vrste blaga, navedene v predračunu prodajalca, so okvirne in za naročnika niso obvezujoče. Opredelitev in opis predmeta naročila je razviden iz predračuna izvajalca št. _________ z dne ___________, ki je sestavni del te pogodbe. Razpisane količine predmeta naročila, navedene v posamezni postavki ponudbenega predračuna, so količine, ki jih bo kupec predvidoma potreboval v letu 2012. 34 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti pogodbe kupoval le delovne obleke, ki jo bo dejansko potreboval v letu 2012 in za katero bo imel zagotovljena finančna sredstva. Prodajalec s podpisom te pogodbe jamči, da bo predmet te pogodbe ob dobavi ustrezal vsem tehničnim zahtevam, ki jih določa razpisna dokumentacija. III. CENA 3. člen Na podlagi sklepa o oddaji naročila z dne ________________ je naročnik izbral navedenega izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za naslednje sklope; SKLOP Sklop št. 1: Srajce, majice, hlače po naročilu, pokrivalo Sklop št. 2: Bunde Sklop št. 3: Delove obleke, halje Sklop št. 4: Pulover EUR brez DDV Cene na enoto, navedene v ponudbenem predračunu prodajalca št. _____ z dne ____________, ki je sestavni del te pogodbe, so v času veljavnosti pogodbe fiksne in se ne spreminjajo. V ponudbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, so upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza in vsemi ostalimi stroški. IV. KAKOVOST 4. člen Kakovost dobavljenih delov delovnih oblačil mora biti v skladu s Tehnično specifikacijo kupca, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe in vzorci delovnih oblačil, ki jih je prodajalec predložil v fazi ocenjevanja ponudb. 5. člen V primeru neskladnosti vzorcev, ki jih je prodajalec v fazi ocenjevanja ponudb predložil k ponudbi in dobavljenimi deli delovnih oblačil, lahko kupec odstopi od pogodbe in unovči menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca, prodajalec pa krije tudi razliko v ceni do naslednje najugodnejše ponudbe, za kar mu izda kupec račun. V. NAROČANJE, MERITVE, ROK DOBAVE IN PREVZEM 6. člen Dobava se bo v času veljavnosti pogodbe izvajala sukcesivno na osnovi pisnih naročil kupca, ki jih bo kupec posredoval prodajalcu po e-pošti na naslov _______________________ ali faksu na številko ______________________ . Šteje se, da je prodajalec naročilo prejel, če ima kupec dokazilo o poslanem naročilu na številko faksa iz prejšnjega odstavka ali kopijo poslane e-pošte na naslov iz prejšnja odstavka. 7. člen Prodajalec se obvezuje, da bo pred dobavo končne količine naročenih delovnih oblačil kupcu dostavil po en vzorec vsake velikostne številke za delovna oblačila v predračunu pod zaporedno št. 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 razen če se z kupcem ne dogovorita drugače. 35 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. Prav tako se prodajalec obvezuje izvajati meritve za delovna oblačila v predračunu pod zaporedno št. 7 in 8. Odvzem mer zaposlenim pred izdelavo delovnih oblačil se bodo izvajale skladno s Tehnično specifikacijo in na lokaciji naročnika po predhodnem dogovoru kontaktnih oseb kupca in prodajalca. Prodajalec se obvezuje pričeti z izvedbo meritev najkasneje v roku pet dni od dneva prejema pisnega naročila, izvajati pa jih mora toliko časa, dokler ne odvzame mere vsem upravičencem do delov delovnih oblačil, ki jih navede naročnik. Prodajalec mora o izvedenih meritvah izdelati pisno evidenco, z navedbo imena in priimka zaposlenih oseb naročnika, ki se bo udeležila meritev. Fotokopijo evidence o izvedenih meritvah mora prodajalec posredovati naročniku oziroma njegovi kontaktni osebi. 8. člen Dobavni rok za dobavo ne sme biti daljši od 30 dni od prejema pisnega naročila za dobavo delovnih oblek navedenih v predračunu pod zaporedno številko 2,4,5,8,9,14,15,16,17,18 oziroma 60 dni prejema pisnega naročila za dobavo delovnih oblek navedenih v predračunu pod zaporedno številko 1,3,6,7,10,11,12,13,15,19. Dobavni rok za sklop št. 4 začne teči od dneva izvedenih meritev. Prodajalec se obvezuje pisno ali po telefonu obvestiti kupca o posamični dobavi, vsaj en dan pred nameravano dobavo blaga. Dobava se bo v času veljavnosti pogodbe izvajala ob delovni dnevih na lokaciji, ki jo določi kupec in sicer; PE PARKIRIŠČA, Cesta dveh cesarjev, 1000 Ljubljana, fco skladišče – kupca razloženo, PE TRŽNICE, Vodnikov trg, 1000 Ljubljana, fco skladišče – kupca razloženo, PE POS, Centralna čistilna naprava Zalog, 1000 Ljubljana, fco skladišče – kupca razloženo. 9. člen Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko se bo prevzem uspešno opravil na podlagi podpisa dobavnice obeh strank te pogodbe. Za prevzem blaga so na kupčevi strani pooblaščene osebe; PE PARKIRIŠČA – Beno Simonič (tel:031-394-891) PE TRŽNICE – Marjeta Krum (tel: 01 300-12-30) PE POS – Franic Grad (tel: 041-806-004) Kupec bo ob prevzemu blaga opravil količinski prevzem in kontrolo blaga po vrsti. Dejanske količine se morajo ujemati s količinami navedenimi v dobavnici. V primeru količinskih napak bo kupec takoj ob prevzemu blaga obvestiti prodajalca s pripisom na dobavnici po vrsti in količini blaga, ki ni bilo dobavljeno, kar potrdita s podpisom pooblaščena oseba prodajalca, ki blago predaja in pooblaščena oseba kupca za prevzem blaga. Šteje se, da je oseba, ki blago predaja, pooblaščena oseba prodajalca. 10. člen V primeru neprimernosti dobavljenega blaga lahko kupec odstopi od pogodbe in unovči menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca, prodajalec pa krije tudi razliko v ceni do naslednje najugodnejše ponudbe, za kar mu izda kupec račun. 11. člen V izjemnih primerih, ko prodajalec ne more izpolniti izvedbo predmeta pogodbe v dogovorjenem roku zaradi višje sile (npr.: naravne nesreče, nenormalne vremenske ujme, vojna, dokazane izgube pošiljke med transportom, dokazane poškodbe med dobavo, etc) mora prodajalec kupca nemudoma pisno obvestiti o nezmožnosti pravočasne dobave predmeta pogodbe in pri tem tudi navesti vzroke zamude ter okvirni/pričakovani dejanski dobavni rok. Le v tem primeru kupec ne bo izvajal sankcij proti prodajalcu po 19. členu te pogodbe. 36 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. VI. REKLAMACIJE 12. člen Reklamacije zaradi količinskih primanjkljajev bo kupec prodajalcu sporočil takoj, najkasneje pa v osmih dneh (8) od dneva prevzema blaga. Reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenega blaga bo kupec prodajalcu sporočil kadarkoli v času veljavnosti pogodbe. 13. člen Rok za rešitev reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenih delovnih oblačil je največ pet (5) dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji. Za ugotovljene napake blaga se sestaviti zapisnik, ki ga podpišeta obe stranki pogodbe. Obrazec zapisnika zagotovi prodajalec. 14. člen Prodajalec se obvezuje v navedenem roku kupca obvestiti (pisno, po telefonu, faksu, preko elektronske pošte,…) o rešitvi reklamacije in dobaviti reklamirane dele delovnih oblačil v dogovorjenem dobavnem roku. (za posamezni sklop predmeta naročila) Za pozitivno rešene reklamacije, za napačno poslano ter za vrnjeno blago, izda prodajalec kupcu dobropis, za katerega se zmanjša obveznost kupca. VII. PLAČILO 15. člen Prodajalec bo izstavil račun po podpisu dobavnice obeh strank pogodbe in po uspešno in pravilno opravljenem prevzemu blaga. Kupec se obvezuje, da bo prejete račune poravnal v roku 30 dni od dneva dostave predmeta naročila oz. delovnih oblek, ki ustrezajo tehničnim zahtevam, ki jih je v razpisni dokumentaciji navedel naročnik na transakcijski račun prodajalca: št. TRR:________________________________ pri banki:_______________________________ V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonite zamudne obresti. VIII. PODIZVAJALCI 16. člen /se upošteva v primeru, da prodajalce nastopa s podizvajalcem/ V primeru, da prodajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalcem, prodajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v pogodbi navedenim podizvajalcem. prodajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih (5.) dneh od sklenitve te pogodbe (med naročnikom in prodajalec). 37 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima prodajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo prodajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih (5.) dni od prejema poziva. Če prodajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2. Prodajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Prodajalec mora za podizvajalca, navedenega v tem členu, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjeno s strani prodajalca, na podlagi katere naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom prodajalca oziroma, da pri delih, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Prodajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci: NAZIV PODIZVAJALCA POLNI NASLOV MATIČNA ŠTEVILKA DAVČNA ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKI RAČUN PREDMET KOLIČINA VREDNOST KRAJ IZVEDBE ROK IZVEDBE VRSTA DEL Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo prodajalcu. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora prodajalec naročniku v petih (5.) dneh po spremembi predložiti: – svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, – pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in – soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Prodajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev. Prodajalec se obvezuje, da bo pred zamenjavo podizvajalca predhodno pridobil soglasje naročnika in da bo zamenjani podizvajalec izpolnjeval vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v tč. 4.1. razpisne dokumentacije št. JNMV-B-00001/2012 »Dobava delovnih oblek« in izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. 38 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. ALI 16.a člen /se upošteva v primeru, da prodajalec ne nastopa s podizvajalcem/ Prodajalec ob predložitvi ponudbe in ob podpisu te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe. V kolikor bo prodajalec za izvedbo predmeta te pogodbe, naknadno vključil podizvajalca, bo moral upoštevati določila od sedmega (7.) do dvanajstega (12.) odstavka 71. člena ZJN-2. Vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba. Prodajalec se v primeru naknadne vključitve podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe obvezuje, da bo uredil vse potrebno, da bo naknadno vključeni podizvajalec, v skladu z devetim (9) odstavkom 71. člena ZJN-2, naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (prodajalcem), v petih (5.) dneh od sklenitve te pogodbe. Za vključitev podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe, mora prodajalec predhodno pridobiti soglasje naročnika in skleniti aneks k pogodbi, katerega obvezna sestavina bodo naslednji podatki: vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna. 17. člen Prodajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenim podizvajalcem. Vsaka sprememba podizvajalca pri izvedbi pogodbenih obveznosti mora biti v skladu z devetim (9.) odstavkom 71. člena ZJN-2 in z zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo mora predhodno potrditi naročnik. V takem primeru se sklene aneks k pogodbi. Do zamenjave podizvajalca ali novega podizvajalca lahko pride zgolj v primeru obstoja bistveno spremenjenih okoliščin, ki jih dobavitelj v času sklenitve pogodbe ni mogel predvideti in ki so nastale že po sklenitvi pogodbe in ki jih mora dobavitelj naročniku predhodno dokazati. IX. FINANČNA ZAVAROVANJA 18. člen Prodajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi pogodbe, predložil kupcu bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe, v višini 10 % ponudbene vrednosti, z dobo veljavnosti še najmanj 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe. V kolikor prodajalec ob sklenitvi pogodbe ne bo priložil bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe, lahko kupec od pogodbe odstopi brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca. 19. člen V kolikor prodajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko kupec unovči menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe in odstopi od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca. Kupec bo pred unovčenjem menice prodajalca pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti iz pogodbe in mu določil rok za izpolnitev. 39 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 20. člen Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje prodajalca od njegove obveznosti, povrniti kupcu škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je kupec zaradi neizpolnjevanja obveznosti prodajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčene menice. X. POGODBENA KAZEN PO POGODBI 21. člen V primeru, da pride do zamude dobavnega roka in ni posledica višje sile kot je zapisano v 13. členu te pogodbe, je dogovorjena kazen v višini 2 % (dva odstotka) vrednosti neizvršenih dobav za vsak dan zamude, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ 20 % vrednosti neizvršenih dobav. V kolikor pogodbena kazen za posamezno naročilo preseže 20 % vrednosti neizvršenih dobav ali skupni znesek vseh pogodbenih kazni zaradi zamud pri vseh dobavah prodajalca, preseže višino 10 % zneska, navedenega na menični izjavi za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe, lahko kupec unovči menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe in od tega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca. 22. člen Kupec si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav o kršitvi dobavnega roka prodajalca na to ni opozoril. Kupec in prodajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri kupcu. Za povračilo tako nastale škode bo kupec unovčil menico za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. XI. PREDSTAVNIKI STRANK 23. člen Predstavnik kupca za izvajanje te pogodbe je: Beti Globočnik, telefon: 01 300 12 71, e-mail: [email protected] Predstavnik prodajalca za izvajanje te pogodbe je: __________________, telefon: ____________, e-mail: __________________ . XII. SESTAVNI DELI POGODBE 24. člen Stranki te pogodbe ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe: XIII. predračun izvajalca št. ________z dne_______, Tehnična specifikacija kupca, ostala relevantna dokumentacija. ODSTOP OD POGODBE 25. člen Kupec lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do prodajalca, če prodajalec: - ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe, poviša cene v času veljavnosti pogodbe, ne izdela in dobavlja blago v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenem roku, ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz te pogodbe. V teh primerih lahko kupec takoj unovči ustrezna finančna zavarovanja. 40 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom. XIV. REŠEVANJE SPOROV 26. člen Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno. Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka te pogodbe sproži postopek za rešitev spora pri pristojnem sodišču v Ljubljani. XV. OSTALE DOLOČBE 27. člen V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke te pogodbe, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz te pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 28. člen Stranki te pogodbe se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. Za urejanje razmerij, ki niso urejene s to pogodbo se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika. 29. člen Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe stranki pogodbe in ko prodajalec kupcu predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe. Glede garancijskih določil ta pogodba velja vse do poteka vseh garancijskih rokov. Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank te pogodbe, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb. 30. člen Ta pogodba je napisana v 4 (štiri) enakih izvodih, od katerih prejme kupec 2 (dva) in prodajalec 2 (dva) izvoda. Ljubljana, dne ___________ Ljubljana, dne ___________ KUPEC: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana Direktor Samo LOZEJ PRODAJALEC: 41 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. OBR-10 PREDRAČUN Ponudnik: _______________________________________________________________________________________________ PREDRAČUN ŠT._________________ Št. Predmet Količina EM 1. Polo majica – dolg rokav 303 kos 2. Polo majica – kratek rokav 404 kos 3. T-shirt – dolg rokav 42 kos 4. T-shirt – kratek rokav 64 kos 5. Moška srajca – kratek rokav 48 kos 6. Moška srajca – dolg rokav 36 kos 7. Hlače na rob - zimske (po meri) 64 kos 8. Hlače na rob - poletne (po meri) 43 kos 9. Letno pokrivalo 100 kos CENA na enoto brez DDV SKUPAJ (CENA DDV CENA na na enoto z DDV (%) enoto z DDV x Količina) Sklop 1: Srajce, majice, hlače po naročilu Skupaj Sklop 1 brez DDV: Popust:____%: Skupaj Sklop 1 brez DDV s popustom: DDV: Skupaj Sklop 1 z DDV: Sklop 2: Bunde in zimsko pokrivalo 10. Bunda TIP 1 27 kos 11. Bunda TIP 2 10 kos Skupaj Sklop 2 brez DDV: Popust:____%: Skupaj Sklop 2 brez DDV s popustom: DDV: Skupaj Sklop 2 z DDV: 31 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. Št. Predmet Količina EM 65 kos 31 kos 18 kos 15. Zimske delovne hlače do pasu 34 kos 16. Poletne delovne hlače do pasu 36 kos 33 kos 16 kos CENA na enoto brez DDV SKUPAJ (CENA DDV CENA na na enoto z DDV (%) enoto z DDV x Količina) Sklop 3: Delovne obleke 12. Delovni jopič z odsevniki Zimske delovne hlače z naramnicami Poletne delovne hlače z 14. naramnicami 13. 17. Poletne kratke delovne hlače do pasu 18. Halja Skupaj Sklop 3 brez DDV: Popust:____%: Skupaj Sklop 3 brez DDV s popustom: DDV: Skupaj Sklop 3 z DDV: Sklop 4: Pulover 16. Pulover 128 kos Skupaj Sklop 4 brez DDV: Popust:____%: Skupaj Sklop 4 brez DDV s popustom: DDV: Skupaj Sklop 4 z DDV: REKAPITULACIJA PO SKLOPIH; SKLOP Ponudbena cena v EUR brez DDV Sklop št. 1: Srajce, majice, hlače po naročilu, pokrivalo Sklop št. 2: Bunde Sklop št. 3: Delove obleke, halje Skop št. 4: Pulover (kraj, datum) žig (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) 32 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. OBR-11 OBRAZEC ZA KUVERTO Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek! Pošiljatelj: Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) : Naziv: Datum: Ura: Naslov: Zap. št.: Podpis: Postopek zbiranja ponudb (NMV): Prejemnik : Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. “DOBAVA DELOVNIH OBLEK PO SKLOPIH" šifra: žig Kopitarjeva ulica 2 1000 Ljubljana JNMV-B-0001/2012-POG NE ODPIRAJ - PONUDBA ! 33 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. OBR-13 OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB POOBLASTITELJ: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (ime oz. naziv in sedež ponudnika) ki ga zastopa: ________________________________________________________________ POOBLAŠČA: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca) ___________________________________________________________________________, (razmerje do ponudnika) - da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb, - da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini zapisnika o odpiranju ponudb, - da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št JNMV-B-0001/2012-POG Dobava delovnih oblek po sklopih. (kraj, datum) žig 34 (podpis odgovorne osebe)
© Copyright 2024