servisiranje vozil rd 2014
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava NAROČNIK: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI VSEBINA SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZIL 1. Povabilo k oddaji ponudbe 2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 3. Splošni in posebni pogoji za ugotavljanje sposobnosti 4. Merila za izbor Lendava, oktober 2014 1 Servisiranje službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava Naročnik: Zdravstveni dom Lendava Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Predmet javnega naročila »SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZIL«. Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za opravljanje servisa službenih vozil (znamke volkswagen, citroen, škoda, renault, toyota -priložen seznam). Okvirna letna vrednost naročila znaša 40.000,00 eurov. Ocenjena vrednost ne zavezuje ne naročnika, ne ponudnika. Ponudnik bo za nas opravljal servise avtomobilov, tehnične preglede za registracijo, ob okvarah popravil oz. servisiral službeni avto isti dan oziroma naslednji (v skladu z dogovorom z naročnikom), ob večjih okvarah popravil vozilo v najkrajšem možnem času. Po potrebi zagotavljal servis tudi ob sobotah. Ponudnik mora zagotoviti prevzem okvarjenega vozila in dostaviti popravljeno vozilo. Z izbranim ponudnikom/-ki bo pogodba sklenjena za obdobje dveh let. Kontaktna oseba s strani naročnika je: Jožica Kovačič. Vsi kontakti potekajo preko Portala javnih naročil. E-mail: [email protected] Ponudbo pošljite v zaprtih kuvertah na naš naslov z oznako »Ne odpiraj – ponudba za servis vozil«. * Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 27.10.2014 do 9.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 27.10.2014 ob 12.00 uri. Predstojnik naročnika: Olga Požgai-Horvat, dr. med. spec. 2 Servisiranje službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA KIDRIČEVA ULICA 34, 9220 LENDAVA 2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudba mora veljati do vključno 31.12.2015 Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: - obrazec Ponudba (OBR-3); - Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4); - Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-5); - Izjavo o ustreznih tehničnih zmogljivostih (OBR-6); - Izjavo o prevzemu vozila potrebnega servisiranja in dostava vozila po opravljeni storitvi (OBR-7); - Izjava o zagotovitvi brezplačnega nadomestnega osebnega vozila (OBR-8) - Podpisano in vsako stran verificirano priloženo pogodbo (OBR-9) Finančna zavarovanja Izbrani ponudnik mora predložiti ob podpisu pogodbe menično izjavo in podpisano in žigosano menico kot finančno zavarovanje za dobro izvedbopogodbenih obveznosti v višini 3 % pogodbene vrednosti z DDV, plačljivo na prvi poziv. 3. SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: Osnovna sposobnost 1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 95/04, 55/08 in 66/08): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja. 3 Servisiranje službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 2. Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 3. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 4. Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 5. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-5) Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Poklicna sposobnost 6. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. 7. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) Ekonomska in finančna sposobnost 8. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 9. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranega računa. Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev. Tehnična in kadrovska sposobnost 10. Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila. 4 Servisiranje službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava Dokazilo: izjava o strokovnem kadru (OBR-6) 11. Ponudnik mora zagotoviti prevzem vozila potrebnega servisnih uslug in predajo servisiranega vozila naročniku nazaj (OBR-7) 12. Ponudnik mora zagotoviti brezplačno nadomestno osebno vozilo (OBR-8) Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v razpisni dokumentaciji. 4. MERILA ZA IZBOR Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Za izbor najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila: - cena opravljenih storitev na uro - 60 točk Opis del Avtomehanik (max.30 točk) Avtoklepar (max.10 točk) Avtoličar (max. 10 točk) Avtoelektričar (max. 10 točk) Vrsta del Manj zahtevna dela Zahtevna dela Zelo zahtevna dela Manj zahtevna dela Zahtevna dela Zelo zahtevna dela Manj zahtevna dela Zahtevna dela Zelo zahtevna dela Manj zahtevna dela Zahtevna dela Zelo zahtevna dela Št. Točk 8 8 14 2 2 6 2 2 6 2 2 6 Za celovitost ponudbe mora ponudnik obvezno ponuditi vse zgoraj naštete storitve. Cene morajo biti stalne vsaj 1 leto. Po preteku tega obdobja pa je možna sprememba glede na rast cen na drobno (pisni dogovor) . Ocenjevanje posamezne ponudbe se izvede na sledeči način št.točk ocenjevane ponudbe = (najnižja ponudbena cena/cena ocenjevane ponudbe)x najvišje možno število točk. - Cena nadomestnih delov in potrošnega materiala - 20 točk A) Gume………10 točk 5 Servisiranje službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava Potrošni material (gume) se obračunavajo v skladu s ceno uradnega distributerja originalnih gum in skladno s ponudnikovim cenikom, zmanjšano za naveden % popusta brez DDV, ki ga ponuja ponudnik. Ponudnik, ki bo ponudil največji % popusta na ceno uradnega distributerja originalnih gum, prejme maksimalno število točk, ostali pa sorazmerno manj v skladu z naslednjo formulo: Ovrednotenje popusta se izvede v skladu z naslednjo formulo: št.točk ocenjevane ponudbe = (%popusta posamezne ponudbe/najvišji % popusta) x 10. B) Potrošni material……10 točk Vgrajeni nadomestni deli in potrošni material se obračunavajo v skladu s ceno uradnega distributerja nadomestnih delov in skladno s ponudnikovim cenikom potrošnega materiala, zmanjšano za naveden % popusta brez DDV, ki ga ponuja ponudnik. Ponudnik, ki bo ponudil največji % popusta na ceno uradnega distributerja nadomestnih delov in potrošnega materiala, prejme maksimalno število točk, ostali pa sorazmerno manj v skladu z naslednjo formulo: Ovrednotenje popusta se izvede v skladu z naslednjo formulo: št.točk ocenjevane ponudbe = (%popusta posamezne ponudbe/najvišji % popusta) x 10. - dodatne ugodnosti največ 20 točk - brezplačna menjava žarnic 4 točke - brezplačna menjava brisalcev 4 točke - brezplačen tehnični pregled 4 točke - brezplačno hranjenje pnevmatik 4 točke - brezplačna cenitev škod, ureditev dokumentacije Za zavarovalnico(vse na enem mestu) 4 točke Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki pri ocenjevanju po vseh merilih doseže največje število točk. Vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost. Predstojnik naročnika: Olga Požgai-Horvat, dr. med. spec. 6 Servisiranje službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava OBR-3 Ponudnik:_________________________ Naročnik: Zdravstveni dom Lendava PONUDBA Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ___________, pod številko objave _____/2014, predmet »SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZIL«, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe . Podatki o gospodarskem subjektu Firma oziroma ime Zakoniti zastopnik Davčna številka Številka transakcijskega računa Matična številka Naslov Številka telefona Številka telefaxa Elektronska pošta za obveščanje ponudnika Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje Odgovorna oseba za podpis pogodbe 7 Servisiranje službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava Opis del CENA NA URO BREZ DDV CENA NA URO Z DDV Avtomehanik (max.30 točk) Manj zahtevna dela___________€ Zahtevna dela_______________€ Zelo zahtevna dela___________€ _________________€ _________________€ _________________€ Avtoklepar (max.10 točk) Manj zahtevna dela__________€ Zahtevna dela______________€ Zelo zahtevna dela___________€ _________________€ _________________€ _________________€ Avtoličar (max. 10 točk) Manj zahtevna dela____________€ Zahtevna dela________________€ Zelo zahtevna dela____________€ _________________€ _________________€ _________________€ Avtoelektričar (max. 10 točk) Manj zahtevna dela__________€_ Zahtevna dela_______________€ Zelo zahtevna dela___________€_ _________________€ _________________€ _________________€ A) ZNESEK POPUSTA V ______% XXXXXXXXXXXXXX Popust na vse nadomestne dele (vgrajene ali dobavljene na zahteveo naročnika, za originalne in za neoriginalne dele) B) ZNESEK POPUSTA V ______% Dodatne ugodnosti Dela se izvajajo po normativih Eurotax. Datum:___________ Žig in podpis ponudnika 8 Servisiranje službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava OBR-4 Ponudnik:_________________________ Naročnik: Zdravstveni dom Lendava IZJAVA ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 3. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 95/04, 55/08 in 66/08): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja. Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. 2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali so v katerem koli podobnem položaju in, da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri imamo sedež. 3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila. 4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež. 5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register. 9 Servisiranje službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava Ustrezno izpolnite in obkrožite: A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava _______________številka__________________ . B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ izdano pri _____ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije: _________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno). C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije. če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.) S podpisom te izjave tudi potrjujemo: da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila; da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih; da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. 1 Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. 2 Priloge za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: dokazilo ali zapriseženo izjavo za točko 1. in 6. iz 3. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Datum:___________ Žig in podpis ponudnika 10 Servisiranje službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava OBR-5 Ponudnik: ___________________________________ Polni naziv podjetja: ___________________________ Sedež in njegova občina: ________________________ Št. vpisa v sodni register: ________________________ Št. vložka: __________________ Matična številka podjetja: _________________ Naročnik: Zdravstveni dom Lendava IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Zdravstveni dom Lendava, za namene javnega razpisa servisiranje službenih vozil, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: a) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________________ EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________, stalno bivališče ______________________________________________________________. b) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________________ EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________, stalno bivališče ______________________________________________________________. Datum:___________ Žig in podpis ponudnika 11 Servisiranje službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava OBR-6 Ponudnik:_________________________ Naročnik: Zdravstveni dom Lendava Kot ponudnik, dajemo naslednjo IZJAVO O TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH IN STROKOVNEM KADRU Izjavljamo, - da razpolagamo s tehničnimi zmogljivostmi in s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila, kar potrjujejo naslednje reference (navesti vsaj 4 večje stranke): _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Datum:___________ Žig in podpis ponudnika 12 Servisiranje službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava OBR-7 Ponudnik:_________________________ Naročnik:Zdravstveni dom Lendava IZJAVA O PREVZEMU IN DOSTAVI VOZILA Izjavljamo, da bomo od naročnika prevzeli vozilo potrebno servisnih storitev in po opravljeni storitvi vozilo predali naročniku. Datum:___________ Žig in podpis ponudnika 13 Servisiranje službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava OBR-8 Ponudnik:_________________________ Naročnik:Zdravstveni dom Lendava IZJAVA O NADOMESTNEM VOZILU Ponudnik _____________________________________________________________ bo zagotavljal naročniku brezplačno nadomestno osebno vozilo za čas popravila njegovega vozila, po dostavi vozila v popravilo ponudniku. Datum:___________ Žig in podpis ponudnika 14 Servisiranje službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV Ponudnik: _________________________________________________________________________ (firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: _________________________________________________________________________ nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Zdravstveni dom Lendava, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo posla za javni razpis servisiranje službenih vozil, pod številko objave _______/2014, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ________________ EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku- Zdravstvenemu domu Lendava na račun, številka 012596030921555, odprt pri UJP Murska Sobota. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati POOBLAŠCA naročnika Zdravstveni dom Lendava, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Datum: _________________ Podpis in žig: ___________________ 15 Servisiranje službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava Obr- 9 ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA- EGESZSEGHAZ LENDVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava, ki ga zastopa direktorica Olga Požgai-Horvat, dr. med. spec. (v nadaljevanju naročnik), davčna številka: 36612235, matična: 5801923, TRR:01259-6030921555 In ________________________________________________________________, ki ga zastopa ______________________________( v nadaljevanju izvajalec), davčna številka: _____________ Matična: __________________ TRR: ______________________ Skleneta naslednjo POGODBO O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU SLUŽBENIH VOZIL 1.člen Stranki soglasno ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik v postopku oddaje javnega naročila servisiranja službenih vozil v skladu z JN________ z dne________, ki ga je izvedel naročnik. 2.člen Predmet te pogodbe je opravljanje storitev servisiranja in vzdrževanja službenih vozil naročnika. 3.člen Izvajalec bo svoje delo opravljal strokovno in kvalitetno v skladu z normativi in navodili proizvajalca vozil. Vse pomanjkljivosti, ki bi nastale po krivdi izvajalca del, gredo v breme izvajalca in jih bo brezplačno odpravil. Za opravljena servisna dela daje izvajalec __________ garancijo, za vgrajene rezervne dele pa izvajalec priznava ___________ garancijo. Izvajalec se zavezuje, da bo imel stalno na zalogi potrebno količino nadomestnih delov za najpogostejša popravila in vzdrževalne dele, za izredna popravila pa bo v najkrajšem času priskrbel potrebne nadomestne dele. Izvajalec bo naročniku predlagal racionalne rešitve pri vzdrževanju vozil, prav tako bo izvajalec naročnika redno obveščal o stanju vozila in opravljenih posegih. Na podlagi predhodnega dogovora z naročnikom lahko izvajalec v vozilo vgradi tudi neoriginalne rezervne dele. 4.člen Naročnik si s to pogodbo zagotovi prioriteto pri popravilih. Izvajalec del se zavezuje, da bo vozilo prevzel pri naročniku in ga dostavil nazaj. Izvajalec zagotavlja, da bo vozilo usposobljeno v najkrajšem času, v primeru enostavnejših popravil , bo to opravljeno najkasneje v 24 urah od prihoda vozila v delavnico, v primeru zahtevnejših popravil pa v roku 3 delovnih dni. V izjemnih primerih, je v dogovoru z naročnikom lahko rok izvedbe tudi daljši. Izvajalec bo na zahtevo naročnika zagotovil brezplačno nadomestno osebno vozilo. Nadomestno vozilo mora biti zavarovano tako, da naročnik v primeru poškodbe ne bo plačal nobene škode. 5.člen Cene storitev se bodo obračunavale v skladu s ponudbo, ki je sestavni del te pogodbe. Dela se bodo izvajala po normativih Eurotax. 16 Servisiranje službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava Cene rezervnih delov se obračunajo po veljavnem ceniku izvajalca, za katerega je izvajalec odobril popust v višini________% in je fiksen za celotno trajanje pogodbe. Na ročnik si pridržuje pravico do števila in vrste storitev v odvisnosti od potreb, ki jih bo imel med letom in bo pri izvajalcu naročil tisto število in vrsto storitev, ki jih bo v času pogodbe dejansko potreboval. Cena na enoto je fiksna in se ne sme spreminjati za obdobje enega leta. Po tem obdobju pa je ponudnik dolžan ponuditi nov cenik, ki pa se lahko poveča le za vrednost indeksa rasti cen na drobno. 6. člen Storitve bo izvajalec obračunal na podlagi delovnega naloga, ki ga bo ob prevzemu vozila podpisal predstavnik naročnika. Na delovnem nalogu bo izvajalec specificiral ves material, rezervne dele in delo v urah. Izvod delovnega naloga mora biti obvezna priloga računa. Naročnik se obvezuje, da bo plačal opravljene storitve po tej pogodbi najkasneje v 30 dneh po prejemu računa. Za čas naročnikove zamude s plačilom, je izvajalec upravičen obračunati zakonske zamudne obresti. 7. člen Ta pogodba je nična v primeru, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 8. člen Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je pristojno Okrožno sodišče v Murski Soboti. 9. člen Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Sklenjena je za čas dveh let. Glede medsebojnih razmerij, ki jih ta pogodba ne določa, veljajo določila splošnih obligacijskih predpisov. Pogodba je sestavljena v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda. 10. člen Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična. Naročnik: Direktorica: Olga Požgai-Horvat, dr. med. spec. Izvajalec: 17 Servisiranje službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava SEZNAM VOZIL, KI SO V LASTI ZD LENDAVA : Registrs ka Številka šasije številka vozila MS KC 757 MS ZA 233 MS J8 928 MS A9 909 MS 78 80D MS E6 510 MS NV 353 MS NL 374 MS ZV080 MS DA272 MS M1 025 MS FA 311 MS ZL 477 MS M3 594 MS M3 596 MS H1 855 WV3ZZZ7JZCX013034 WV1ZZZ7HZ9H098149 WV1ZZZ7H27H031112 WV1ZZZ7HZ5H031593 Znamka in tip vozila VW Transporter 2.0 VW Transporter 2.5 VW Furgon 2.5 TDI VW Transporter 2.5 TDI Moč v KW / Delovna prostornina v ccm Število potn. mest 132 / 1968 1+5 2013 Spec. 128 / 2461 1+5 2010 Spec. 128 / 2461 1+5 2007 Spec. 98 / 2461 1+6 2004 Spec. Leto izdelave Vrsta JTMBA33V705033479 Rav 4 2.2 D 100 / 2231 1+4 2006 Spec. JTEYH20V000006248 Rav 4x4 110 / 1998 1+1 2000 Spec. TMBNB46Y21378965 Fabia 1.4 74 / 1390 1+4 2001 Osebno VF1JZ0BA643064308 Renault Scenic 78 / 1461 1+4 2010 Osebno VF1JLCPA6BY395800 Renault Trafic 84 / 1995 1 +6 2011 Osebno VF30E9HR8CS215141 Peugeot 5008 82 / 1560 1+6 2012 Osebno TMBNB46Y713155472 Fabia 1.4 50 / 1397 1+4 2001 Osebno TMBNB46Y013155295 Fabia 1.4 50 / 1397 1+4 2001 Osebno VF1BB2L0546628725 Renault Clio Storia 55 / 1149 1+4 2012 Osebno VF1CB0FCF26689852 Renault Clio AUTH 44 / 1149 1+4 2002 Osebno VF1CB0FCF26689826 Renault Clio AUTH 44 / 1149 1+4 2002 Osebno VF1CB2DEF31439048 Renault Clio ll LIM 43 / 1149 1+4 2004 Osebno 18 Servisiranje službenih vozil
© Copyright 2024