RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI »DOBAVA IN MONTAŽA POHIŠTVENE OPREME « April, 2014 OBR-1 Naročnik: DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Šmihel 1, 8000 NOVO MESTO Številka: _________________ Datum: __________________ 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Naročnik Dom starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1, 8000 Novo mesto je na Portalu javnih naročil dne ____________, pod številko objave__________, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2) za »Dobavo in montažo pohištvene opreme«, s sklenitvijo pogodbe. V skladu z zapisanim Vas vabimo, da predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. Predmet javnega naročila: Dobava in montaža pohištvene opreme Rok pričetka: Takoj po podpisu pogodbe Rok končanja: Februar 2015 Kontaktna oseba s strani naročnika je Simona Špes Šajn. E-pošta: [email protected] Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 5. 5. 2014 do 10. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 5. 5. 2014 ob 10.30 uri v prostorih naročnika. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo. Predstojnik naročnika __________________________________ OBR-2 Naročnik: DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Šmihel 1, 8000 NOVO MESTO Številka: _________________ Datum: __________________ 2. 2.1 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE Splošno I. točka Na Portalu javnih naročil, dne _______________, pod številko objave _____________, je bil objavljen javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Dobavo in montažo pohištvene opreme«, s sklenitvijo pogodbe. Naročnik tudi posebej izpostavlja, da je predmet javnega naročila v segmentu pohištvo okoljsko manj obremenjujoče blago, pri čemer se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve za pohištvo iz Uredbe o zelenem javnem naročanju. Ponudbo je potrebno pripraviti glede na pripravljen popis opreme in tehnična navodila za »Dobavo in montažo pohištvene opreme« (PREDRAČUN OBR-13). Popis opreme je sestavni del te razpisne dokumentacije. V okviru tega javnega naročila bo naročnik pridobil izvajalca, ki bo demontiral staro opremo, dobavil in montiral novo opremo za oddelek s povečano pozornostjo. II. točka Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Ponudnik mora ponuditi izvedbo vse zahtevane opreme. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vse razpisane opreme v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb. Ponudnik lahko odda samo eno ponudbo. V kolikor se prijavi v skupnem nastopu, lahko nastopa samo v eni skupini ponudnikov v skupnem nastopu. V kolikor bo posamezni gospodarski subjekt nastopal v več kot eni ponudbi (ali samostojno ali v okviru skupnega nastopa ali v kombinaciji le-teh), bo naročnik vse takšne ponudbe izločil. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Dom starejših občanov Novo mesto želi v tem javnem razpisu dobaviti in montirati pohištveno opremo za oddelek s povečano pozornostjo. Dobava in montaža bi se izvajala postopoma v obsegu, ki bo odvisen od možnosti preselitve stanovalcev in posledično izpraznitve prostorov. Pohištvena oprema se bo dobavljala in montirala glede na dokončanje gradbenih in ostalih del po posameznih sklopih. Skupno število prostorov je 22, od tega 17 bivalnih sob za stanovalce, 4 kuhinje in 1 pisarna. Posamezni sklop zajema lahko od 2 do 6 sob in kuhinjo. Posamezne faze dela opredeli naročnik in obvesti izvajalca, ki mora posamezno fazo končati v 14 dneh od naročila s strani naročnika. Glede na finančne možnosti si naročnik pridržuje pravico, da se lahko odloči za manjši obseg dobave in montaže pohištvene opreme kot je navedeno v razpisni dokumentaciji (predračun in tehnična navodila). V popis opreme je vključena tudi bela tehnika. Za vso dobavljeno in montirano pohištveno opremo je zahtevan 3 letni garancijski rok. Bela tehnika mora imeti garancijski rok najmanj 5 let. III. točka Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika Zapisnik o javnem odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedenega v ponudbi. IV. točka Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti kuverti na naslov: DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Šmihel 1 8000 NOVO MESTO Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA” in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene. 2.2 Ugotavljanje sposobnosti V. točka Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: Ponudba (OBR-3), Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4), Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-5), Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-6), Izjavo o neblokiranih računih in plačilnih pogojih (OBR-7), Potrdila poslovnih bank, ki vodijo račune ponudnika, Izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-8), Izjava o podizvajalcih (OBR-9), Seznam podizvajalcev (OBR-9/1), Podatki o podizvajalcu (OBR-9/2), Izjava o strokovnem kadru (OBR-10), Seznam strokovnega kadra Referenca o izvedbi istovrstnih del (OBR-11), Referenčno potrdilo (OBR-11/1), Izjava o upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju (OBR-12), Predračun (OBR-13), Garancija za resnost ponudbe (OBR-14), Izjava o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-14/1), Izjava o izdaji bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-14/2), Pogodba (OBR-15). Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki razpisne dokumentacije ter dodatna pojasnila, dosegljiva na istem mestu kot razpisna dokumentacija. Naročnik si pridružuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila. Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil. Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v tej točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj, ki morajo biti podana v slovenskem jeziku, na Portal javnih naročil in bodo prispela najpozneje do torka, 29. aprila 2014 do 10.00 ure. VI. točka Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 2.2.1 Osnovna sposobnost 1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77a. člena ZJN-2, 81a. člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 3. Ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik bo obvestil ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru: - se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila, - mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. 4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če: je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju, je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil, je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 5. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov. (OBR-5) 6. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-6) 2.2.2 Poklicna sposobnost 7. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 8. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 2.2.3 Ekonomska in finančna sposobnost 9. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih računov. Dokazilo: izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih. (OBR-7) in Potrdila poslovnih bank, ki vodijo račune ponudnika 10. Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa. Dokazilo: izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih. (OBR-7) 11. Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. (OBR-8) 12. Ponudnik mora zagotavljati, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. (OBR-8) 2.2.4 Tehnična in kadrovska sposobnost 13. Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila. Strokovni kader mora ustrezati naslednjim poklicem (npr. lesni tehnik, KV mizar) Dokazilo: izjava o strokovnem kadru. (OBR-10), Obvezna priloga: Seznam strokovnega kadra 14. Ponudnik mora priložiti eno (1) potrjene reference, da je v zadnjih 3 letih izvedel istovrstna dela v socialnovarstvenem zavodu ali zdravstvenem domu. Naročnik si pridružuje pravico, da pred oddajo naročila navedbe preveri neposredno pri investitorju. Dokazilo: Spisek najpomembnejših referenc (OBR-11) in Referenčna potrdila (OBR-11/1) 15. Glede na to, da je predmet javnega naročila pohištvo okoljsko manj obremenjujoče blago, se upoštevajo temeljne okoljske zahteve po Uredbi o zelenem javnem naročanju priloga 8. Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo. Ponudnik mora dokazati, da izpolnjuje temeljne okoljske zahteve za pohištvo s podpisom izjave, da je pohištvo proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, zlasti iz lesa, in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi. Dokazilo: Izjava o upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju (OBR-12) 16. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora vsaj 60% celotne storitve izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem razmerju. Dokazilo: Izjava o podizvajalcih (OBR-9) in Obvezna priloga: Seznam strokovnega kadra VII. točka Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 109 a. člena ZJN-2. Ponudnik lahko pridobi priznano sposobnosti za celoten razpis. VIII. točka Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila morajo odražati dejansko stanje. Dokumenti so lahko predloženi v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala. 2.3 Merilo za izbor IX. točka Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja končna ponudbena cena. X. točka Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, DDV), popuste in rabate. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Navesti mora tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da cene pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje. Cene so za čas veljavnosti ponudbe fiksne. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne in veljajo do marca 2015. Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 2.4 Finančno zavarovanje Ponudnik mora predložiti: 1. Bančno garancijo za resnost ponudbe brez zadržkov v višini 10 % vrednosti predračuna z DDV (OBR-14). Naročnik bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih: a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom, ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom. Bančna garancija mora biti v originalu ter veljati do vključno 30. 6. 2014. Originalna izjava banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in jo predložil, če bo izbran kot izvajalec. (OBR-14/1) 3. Originalna izjava banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in jo predložil, če bo izbran kot izvajalec. (OBR-14/2) 2.5 Pogoji dobave XI. točka Ponudniki morajo ponuditi vse vrste blaga (artikle) iz ponudbe. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili celotne ponudbe izločil iz ocenjevanja ponudb. Posamezne faze dobave in montaže pohištvene opreme opredeli naročnik in obvesti izvajalca, ki mora posamezno fazo končati v 14 dneh od dne naročila naročnika. 2.6 Splošni in posebni pogoji XII. točka Ponudba mora veljati do marca 2015. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane, saj pomenijo spremembo v materialu, količini in načinu dela. XIII. točka Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik. V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz VI. točke teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj. XIV. točka Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe. XV. točka Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije. 2.7 Sprememba in umik ponudbe XVI. točka Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb. Po preteku roka, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu z določili IV. točke Navodil. Popusti ali spremembe cene so možne le, če so vsebovane v originalno predloženi ponudbi ali pa na podlagi predložitve spremenjene ponudbe do datuma in ure določene za oddajo ponudb. Spremembe ali umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo. 2.8 Pouk o pravnem sredstvu XVII. točka Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D in 63/2013; ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-________ ter priložiti potrdilo o njenem plačilu. Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za predrevizijski postopek v petih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Zahtevek za predrevizijskih postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Predstojnik naročnika __________________________________ TEHNIČNA NAVODILA ZA »DOBAVO IN MONTAŽO POHIŠTVENE OPREME« - - Izvajalec oziroma ponudnik del je dolžan pregledati celoten projekt opreme. V primeru kakršnihkoli nejasnosti ali sprememb dejanskega stanja se je potrebno dogovoriti z naročnikom. Cene se izoblikujejo za gotove montirane elemente, vključena mora biti cena transporta in montaže. V ceno mora biti všteta tudi demontaža obstoječe stare opreme ter odvoz na deponijo. Količina stare opreme je približno enaka opremi iz popisa. Montaža nove opreme se bo izvajala v več fazah (Opis predmeta javnega naročila II. točka). Celotna dela zaključena februar 2015. Vse mere se pred izdelavo opreme preverijo na objektu. Za vse barve, vzorce, kvaliteto materiala in okovja vgrajenega v pohištvo je potrebno pred izdelavo dobiti potrditev naročnika. Vse kljuke in okovje vrat morajo biti visoke kvalitete. V ceno je zajeto tudi finalno čiščenje objekta po končanem delu. Za vgrajene aparate (štedilnik, hladilnik, napa,…) se predajo garancijski listi in navodila. Garancijska doba mora biti najmanj 5 let. Garancijska doba za pohištveno opremo mora biti najmanj 36 mesecev. Ročaji pohištvenih vrat so kovinski po izbiri naročnika (npr. Rujzdesign, art.332.20). Iverica troslojna, melaminska folija na iveralu minimalno 100g, ultrapas debeline minimalno 0,8mm. Vzorce izbere naročnik (predvidoma bukev polparjena v kombinaciji z vsaj tremi enobarvnimi vzorci v rumeni, zeleni in bež barvi). Odmične spone kot odpiranja 100 stopinj 3-D nastavitev. Pohištvene ključavnice so cilindrične z možnostjo menjave jeder. GARDEROBNE OMARE, PREDALNIKI, STENA Z OBEŠALNIKI, OMARA POD TV - Korpusi: iveral debeline 18mm, robovi: ABS 0,5mm Vrata ter ličnice predalov: iverica deb.18mm, obojestransko lepljen ultrapas deb.0,8mm, zaključki: ABS 2mm Hrbtišče: iveral 8mm Podnožje: regulacijske nogice viš.150mm izdelane iz nerjaveče kovine (inox) Pokrivna plošča: iveral debeline 25mm, zaključki: ABS 2mm Izvlečni predali: kot npr.tandem Blum polni izvlek Pohištveno kolo: kovinsko z gumo ter zavoro NOČNA OMARICA - Korpusi, vrata ter ličnice: iverica debeline 18mm, obojestransko lepljen ultrapas debeline 0,8mm, zaključki: ABS 2mm Pokrivna plošča: iverica debeline 25mm, obojestransko lepljen ultrapas debeline0,8mm z masivnim nalepkom polparjena bukev debeline 5 mm Izvlečni predali: kot npr. tandem Blum polni izvlek Pohištveno kolo: kovinsko z gumo ter zavoro Ročaj na pokrivni plošči: masiva polparjena bukev MIZE JEDILNE IN MIZE SOBA - Iverica debeline 40mm, oblepljena z ultrapasom debeline 0,8mm z masivnimi nalepki polparjena bukev debeline 5 mm Podnožje: kovinsko (npr.Voga art.Tempo in KGŽ art.Irena Plus) KUHINJE - Korpusi: iveral debeline 18mm, zaključki: ABS 0,5mm Vrata, ličnice ter stenska obloga: iverica debeline 18mm, oblepljena z ultrapasom debeline 0,8mm, zaključki:ABS debeline 2mm Pult: ultrapas postforming debeline 4cm Izvlečni predali: (npr.tandembox Blum polni izvlek pri višjih predalih perforirana kovinska nadgradnja z vsaj eno pregrado kot npr, BOXSIDE) Izvlečni koš za ločevanje odpadkov Izvlečna košara za steklenice s PVC posodami za steklenice in mehkim zapiranjem V enem predalu RF posode za kuhinjski pribor (npr.Blum Orga-line) Dvižna vrata pri visečih elementih z mehkim zapiranjem in odpiranjem (npr.Aventos HK) Podnožje: regulacijske nogice višine 150mm izdelane iz nerjaveče kovine (inox) Napa izvlečna minimalni pretok 450 m3/uro Steklokeramična plošča s kovinskim robom, širine 60 cm, s štirimi hitrogrelnimi kuhališči skupne moči minimalno 7kv Steklokeramična plošča s kovinskim robom, širine 30 cm, z dvema hitrogrelnima kuhališčema ter gumbi za upravljanje Pečica standardne velikosti 60x60 cm, ekstra hladna vrata, možnost čiščenja s pirolitično funkcijo Vgradni hladilnik višine 87,5 cm z zamrzovalnikom Vgradni pomivalni stroj širine 60 cm z vidno armaturo, desetimi programi pomivanja ter najvišjo temperaturo pomivanja 700C PISARNA - Korpusi: iveral debeline 18mm zaključki: ABS 0,5mm Vrata ter ličnice predalov: mediapan debeline 18mm lakiran z poliuretansko barvo visoki sijaj. Barva po izbiri projektanta. Hrbtišče: iveral 8mm. Korpus predalnika: furnirana iverica – furnir oreh Vidne poudarjene stranice omar, mizne plošče ter podnožje mize: furnir – oreh z masivnimi nalepki lakirano z vodno barvo. Izvlečni predali: lesen predal z izvlečnim vodilom polni izvlek z mehkim zapiranjem (npr.tandemblum) OBR-3 PONUDNIK _______________________ _______________________ _______________________ PONUDBA Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ________________, pod številko objave ______________, se prijavljamo na vaš javni razpis za »Dobavo in montažo pohištvene opreme« in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe. Podatki o gospodarskem subjektu: Firma oz. ime Naslov Zakoniti zastopnik Davčna številka Matična številka Številka transakcijskega računa Številka telefona Številka telefaksa Elektronska pošta za obveščanje ponudnika Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje Odgovorna oseba za podpis pogodbe Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika Ponudnik OBR-4 _______________________ _______________________ _______________________ Naročnik _______________________ _______________________ _______________________ IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2. 2. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77a. člena ZJN-2, 81a. člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. 3. Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. 4. Da: nismo v postopku prisilne poravnave ali da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, nismo v stečajnem postopku ali da ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, nismo v postopku prisilnega prenehanja, ali da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju, nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, nam naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil, pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil. 5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register. Ustrezno izpolnite in obkrožite: A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava _______________številka__________________ . B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ izdano pri _____ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije: _________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno). C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije. če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.) Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije: - ali - potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, ne potrebujejo. S podpisom te izjave tudi potrjujemo: da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža pohištvene opreme«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika Ponudnik OBR-5 _______________________ _______________________ _______________________ Naročnik _______________________ _______________________ _______________________ IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o: naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža pohištvene opreme«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika OBR-6 Ponudnik: ___________________________________ Polni naziv podjetja: ___________________________ Sedež in njegova občina: ________________________ Št. vpisa v sodni register: ________________________ Št. vložka: __________________ Matična številka podjetja: _________________ IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik __________________________________ ____________________________________, za namene javnega razpisa »Dobava in montaža pohištvene opreme«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko objave _______________, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________ EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________, stalno bivališče ____________________________________________________________. b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________ EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________, stalno bivališče ____________________________________________________________. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža pohištvene opreme«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika Ponudnik OBR-7 _______________________ _______________________ _______________________ Naročnik _______________________ _______________________ _______________________ IZJAVA O NEBLOKIRANIH RAČUNIH IN PLAČILNIH POGOJIH Izjavljamo, da v zadnjih šestih (6-ih) mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranih transakcijskih računov, da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža pohištvene opreme«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika OBR-8 Ponudnik _______________________ _______________________ _______________________ Naročnik _______________________ _______________________ _______________________ IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI Izjavljamo, da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih, da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža pohištvene opreme«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika OBR-9 Ponudnik _______________________ _______________________ _______________________ Naročnik _______________________ _______________________ _______________________ IZJAVA O PODIZVAJALCIH Izjavljamo, - da bomo vsaj 60 % celotne storitve izvedli z lastnimi delavci, ki so pri nas v delovnem razmerju. - da bomo v primeru, če bomo storitev opravljali s podizvajalci, naročnika pooblastili, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v (OBR-9/1 »Seznam podizvajalcev«) in zanje priložili podatke (OBR-9/2). Obvezna priloga: Ponudnik priloži lastni seznam strokovnega kadra Datum:___________ Žig in podpis ponudnika Ponudnik OBR-9/1 _______________________ _______________________ _______________________ Naročnik _______________________ _______________________ _______________________ SEZNAM PODIZVAJALCEV V zvezi z javnim naročilom za »Dobavo in montažo pohištvene opreme«, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega: V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša ________ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal __________________________________________________________________________ . (navesti del izvedbe) V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša ________ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal __________________________________________________________________________ . (navesti del izvedbe) V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša ________ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec __________________________________________________________________________ . (navesti del izvedbe) V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________ (naziv) izvajal v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša ________ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal __________________________________________________________________________ . (navesti del izvedbe) V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša ________ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal __________________________________________________________________________ . (navesti del izvedbe) Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo. Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika. Opombi: - Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. - V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža pohištvene opreme«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika Podizvajalec OBR-9/2 _______________________ _______________________ _______________________ Naročnik _______________________ _______________________ _______________________ PODATKI O PODIZVAJALCU Naziv podizvajalca Sedež Matična številka Zakoniti zastopnik ID za DDV Številka TRR Telefonska številka in številka faksa Kontaktna oseba podizvajalca in št. mobilnega telefona kontaktne osebe podizvajalca Elektronski naslov kontaktne osebe podizvajalca Dela, ki jih prevzema podizvajalec Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec ________________________ EUR brez DDV ________________________ EUR DDV-ja ________________________ EUR z DDV Delež del, ki jih prevzema podizvajalec, glede na vrednost ponudbe v odstotku: ________%. Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika ___________________________________________________________________________ izjavljamo, da so vse nesporne zapadle obveznosti ponudnika do nas poravnane. SOGLASJE PODIZVAJALCA: Podizvajalec ________________________________________________________________ __________________________________________________________________________, (naziv in naslov podizvajalca) soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža pohištvene opreme«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: ____________________ Žig in podpis podizvajalca OBR-10 Ponudnik _______________________ _______________________ _______________________ Naročnik _______________________ _______________________ _______________________ IZJAVA O STROKOVNEM KADRU Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter da razpolagamo s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila «Dobava in montaža pohištvene opreme«. S strokovnim kadrom smo sposobni zagotoviti dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo vseh nastalih napak, v garancijskem roku. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža pohištvene opreme«, objavljen na Portalu javnih naročil. Obvezna priloga: Ponudnik priloži lastni seznam strokovnega kadra Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika Ponudnik OBR-11 _______________________ _______________________ _______________________ Naročnik _______________________ _______________________ _______________________ REFERENCA O IZVEDBI ISTOVRSTNIH DEL »DOBAVA IN MONTAŽA POHIŠTVENE OPREME« V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU ALI ZDRAVSTVENEM DOMU Z namenom udeležbe na javnem razpisu «Dobava in montaža pohištvene opreme« pod številko objave _________, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo eno (1) ustrezno referenco, da smo v zadnjih 3 letih, izvedli dobavo in montažo pohištvene opreme. zap. št. naročnik (naziv, naslov) Datum:___________________ Vrsta del Čas izvajanja del Vrednost opravljenih del Žig in podpis ponudnika Opomba: pogoj za sodelovanje na javnem razpisu je 1(ena) predložena referenca. Zavedamo se, da bo v primeru ne predložitve reference, naročnik takšno ponudbo izločil. V primeru nastopa s podizvajalci se referenca podizvajalca ne upošteva. OBR-11/1 REFERENČNO POTRDILO Naročnik – izdajatelj referenčnega potrdila: _________________________________________________________________________ potrjujemo, da smo z izvajalcem _________________________________________________________________________ sklenili pogodbo št. ________________ z dne _________, v vrednosti __________________ EUR brez DDV, za izvedbo (predmet pogodbe) _______________________________________, ki je za naše potrebe izvedel naslednja dela: _________________________________________________________________________ Izjavljamo, da je izvajalec dela opravil kvalitetno in pravočasno. Odgovorni vodja del s strani izvajalca je bil _____________________. Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije: _________________________________________________________________________ tel. ____________________, faks: _________________________ Datum:______________________ Žig in podpis izdajatelja referenčnega potrdila (OPOMBA: Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu) Ponudnik OBR-12 _______________________ _______________________ _______________________ Naročnik _______________________ _______________________ _______________________ IZJAVA O UPOŠTEVANJU UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo temeljne okoljske zahteve po Uredbi o zelenem javnem naročanju priloga 8. Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo. Pohištvo je proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, zlasti iz lesa, in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi; in sicer: 1. Les in materiali na njegovi osnovi izvirajo iz zakonitih virov. Način dokazovanja: (Ponudnik si pridružuje pravico, da pred podpisom pogodbe od ponudnika zahteva ustrezna dokazila.) – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – potrdilo FSC(1) ali PEFC(2) zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali – potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali – dovoljenje FLEGT(3), če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 2. Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008(4): – – – – – – – – – – – – – – – – – R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.), R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.), R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.), R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.), R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.), R28 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.), R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.), R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) in H732 (Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.), R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.), R50 (Zelo strupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.), R51 (Strupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.), R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), – – – – – – – R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.), R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.), R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.), R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) Premazom, ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: – R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), – R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), – R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.). Način dokazovanja: (Ponudnik si pridružuje pravico, da pred podpisom pogodbe od ponudnika zahteva ustrezna dokazila.) – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in njen varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. OPOMBA: (1) FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za promocijo odgovornega ravnanja z gozdovi. Več o tem na http://www.fsc.org/. (2) PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove. Več o tem na http://www.pefc.org/internet/html/. (3) FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski načrt EU za uveljavljanje zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavljanja zakonitost uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo drž ave, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje. Več o tem na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. (4) Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1): http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT. Datum: _________________________________ Žig in podpis ponudnika Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža pohištvene opreme«, objavljen na Portalu javnih naročil. Ponudnik OBR-13 _______________________ _______________________ _______________________ Naročnik _______________________ _______________________ _______________________ PREDRAČUN ŠT. 1 št. poz. 1. 2. 3. 4. vrsta opreme Garderobna omara - soba dim.90x58x227,5 cm Omara z dvokrilnimi vrati in dvema notranjima predaloma. Vrata so opremljena s ključavnicami in ročajem. V notranjosti so premakljive police in kovinski drog za obešanje. Shema: list 1 Predalnik 1 na kolesih dim.45x53x108,5 cm Predalnik s šestimi izvlečnimi predali. Shema: list 2 Nočna omarica 2 na kolesih dim.42x45x71,5 cm Omarica z enim izvlečnim predalom, enokrilnimi vrati, pokrivno ploščo ter masivnim ročajem za premikanje. Shema: list 3 Miza soba dim.90x50x75 cm Mizna plošča je debeline 4 cm z zaobljenimi robovi r 5mm ter dvema zaobljenima vogaloma r 100mm. Podnožje je kovinsko (npr.Voga art.Tempo) Shem: list 4 EM količina kos 46 kos 20 kos 46 kos 16 cena/EM v EUR vrednost v EUR št. poz. 5. 6. 7. 8. 9. vrsta opreme Stena z obešalniki dim.90x200 cm Stena je debeline 18mm, obrobljena z ABS nalepkom, opremljena s štirimi obešalniki (npr. Rujz art.ON2121). Stena je nevidno pritrjena na zid. Shema: list 5 Jedilna miza dim.160x100x720-900 cm Mizna plošča je debeline 40mm z zaobljenimi robovi r 5mm ter štirimi zaobljenimi vogali r 50mm. Podnožje je kovinsko nastavljivo po višini (npr.KGŽ art. Irena Plus) Shema: list 6 Jedilna miza dim.140x100x720-900 cm Mizne plošča je debeline 40mm z zaobljenimi robovi r 5 mm ter štirimi zaobljenimi vogali r 50mm. Podnožje je kovinsko nastavljivo po višini (npr.KGŽ art. Irena Plus) Shema: list 7 Kuhinjski niz dim.190x60x85+190x35x60 cm Kuhinjski niz s podpultnimi in višečimi omaricami, delovnim pultom in stensko oblogo po shemi. V kuhinjo je vgrajena steklokeramična plošča s kovinskim robom šir.30 cm, izvlečna ter RF korito z odcejalnikom. Shema: list 8 Kuhinjski niz dim.360x60x202 cm Kuhinjski niz s podpultnimi, visečimi omaricami ter visoko omaro, delovnim pultom ter stensko oblogo. V kuhinjo je vgrajena steklokeramična plošča s kovinskim robom širine 60cm, vgradni pomivalni stroj, vgradni hladilnik, vgradna pečica, vgradna izvlečna napa ter korito z odcejalnikom. Pod visečimi elementi je vgrajena svetilka z vtikačem dolžine 120 cm. Shema: list 9 EM količina kos 16 kos 4 kos 28 kos 1 kos 1 cena/EM v EUR vrednost v EUR št. poz. 10. 11. 12. 13. 14. vrsta opreme Kotni kuhinjski niz dim.170+310x60x202 cm Kuhinjski niz s podpultnimi visečimi omaricami ter visoko omaro, delovnim pultom ter stensko oblogo. V kuhinjo je vgrajena stekoleramična plošča s kovinskim robom širine 60cm, vgradni pomivalni stroj, vgradni hladilnik, vgradna pečica, vgradna izvlečna napa ter korito z odcejalnikom. Pod visečimi elementi je vgrajena svetilka z vtikačem dolžine 120 cm. Shema: list 10 Omara pod TV sprejemnikom dim.170x44x109 cm Omara je z dvojnimi vrati ter šestimi izvlečnimi predali. Omara je opemljena s ključavnicama za vrata in centralno ključavnico za predale. Shema: list 11 Sedežna garnitura dim.215x85x90 cm Sedežna garnitura ima dvojno vzmetenje, pene na sedišču in naslonu so sestavljene iz različnih trdot, prevleka mora omogočati vodno čiščenje vseh organskih madežev brez vidnih poškodb ter tudi preprečevati vnos pršic. Višina sedala je 47 cm. Rf podnožje je dvignjeno 15 cm od tal zaradi čiščenja. Shema: list 12 Omara 1 pisarna dim.207,2x41x200 cm Omara je z vrati, opremljena s trozapornimi ključavnicami. V notranjosti so premakljive police za registratorje. Shema: list 13 Omara 2 pisarna dim.207,2x41x100 cm Omara je z vrati, opremljena s trozapornimi ključavnicami. V notranjosti so premakljive police za registratorje. Shema: list 14 EM količina kos 2 kos 3 kos 3 kos 5 kos 3 cena/EM v EUR vrednost v EUR št. poz. 15. 16. 17. vrsta opreme Predalčnik pisarna dim.42x54,6x47 cm Predalčnik ima tri izvlečne predale ter centralno ključavnico. Shema: list 15 Sejna miza pisarna dim.180x100x75 cm Mizna plošča je debeline 40 mm z rezkanimi robovi pod kotom 45 stopinj. Podnožje je kovinsko (npr.KGŽ Nika z imitacijo lesa). Shema: list 16 Miza pisarna dim.200x95x75 cm Mizna plošča je debeline 40 mm z rezkanim robom pod kotom 45 stopinj. Na ostalih robovih je masivni nalepek krožen r 3 mm. Podnožje je furnirano. Shema: list 17 EM količina kos 2 kos 1 kos 1 cena/EM v EUR SKUPAJ BREZ DDV DDV 22% SKUPAJ Z DDV vrednost v EUR OBR-14 GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE Glava s podatki o garantu (banki) Za: Datum: (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja) (vpiše se datum izdaje) VRSTA: (garancija za resnost ponudbe) ŠTEVILKA: GARANT: (vpiše se številka garancije) (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje) NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) UPRAVIČENEC: (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja) OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. __________________ (interna oznaka ), z dne , katerega predmet je ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto) LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina) JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta) KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje.) DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila) STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika bančne garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo: 1. če (ponudnik) naročnik garancije umakne ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremeni ponudbo v času njene veljavnosti; ali 2. izbrani naročnik garancije na poziv upravičenca ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe; ali 3. izbrani naročnik garancije ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila. Katerokoli zahtevo za plačilo po te garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje Krajevno pristojno sodišče. garant (žig in podpis) Ponudnik OBR-14/1 _______________________ _______________________ _______________________ Naročnik _______________________ _______________________ _______________________ IZJAVA O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis »Dobava in montaža pohištvene opreme«, objavljen na Portalu javnih naročil, št. objave______________, dne_________________ IZJAVLJAMO da bo naročnik garancije v naši _____________________________________ dobil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti brez zadržkov, plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in jo bo predložil, če bo izbran kot izvajalec. Datum:_______________ Žig in podpis banke OBR-14/2 Ponudnik _______________________ _______________________ _______________________ Naročnik _______________________ _______________________ _______________________ IZJAVA O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKI DOBI Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis »Dobava in montaža pohištvene opreme«, objavljen na Portalu javnih naročil, št. objave __________________, dne ________________ IZJAVLJAMO da bo naročnik garancije v naši ______________________________________ dobil finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi brez zadržkov, plačljivo na prvi poziv,v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in jo bo predložil, če bo izbran kot izvajalec. Datum:_______________ Žig in podpis banke Stran 37 od 42 OBR-15 NAROČNIK: DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Šmihel 1, 8000 Novo mesto ki ga zastopa direktorica Milena Dular matična številka podjetja: 5174350 ID štev. za DDV: 15354997 ŠT. TRR 01100-6030267612 in IZVAJALEC: ki ga zastopa matična številka podjetja: ID štev. za DDV: ŠT. TRR: skleneta po medsebojnem sporazumu naslednjo P O G O D B O št. ….. PREDMET POGODBE 1. člen Na osnovi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil, številka objave _____________ z dne _________ je bil za dobavo in montažo pohištvene opreme izbran kot najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila. Izvajalec bo naročniku do pogodbenih rokov dobavil pohištveno opremo. 2. člen Pogodbena dela bodo izvedena na osnovi ponudbe izvajalca ________________, z dne __________. POGODBENA VREDNOST 3. člen Skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, navedenih v 1. členu te pogodbe znaša: Vrednost pogodbenih del brez DDV EUR: DDV EUR: SKUPAJ Z DDV EUR: (z besedo) Stran 38 od 42 V pogodbeni vrednosti je zajeta dobava in montaža pohištvene opreme po priloženi ponudbi (predračunu) in tehničnih navodilih ter demontaža in odvoz stare opreme. Pogodbena vrednost za dogovorjeni obseg (predračun) po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva do zaključka del. Glede na finančne možnosti pa si naročnik pridržuje pravico, da se lahko odloči za manjši obseg dobave in montaže pohištvene opreme kot je navedeno v razpisni dokumentaciji (predračun in tehnična navodila) in v pogodbeni vrednosti. V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za obseg dobave in montaže pohištvene opreme po razpisni dokumentaciji in tehničnih navodilih. NAČIN PLAČILA 4. člen Pohištvena oprema se bo dobavljala in montirala glede na dokončanje gradbenih in ostalih del po posameznih sklopih. Posamezne faze dela opredeli naročnik in obvesti izvajalca, ki mora posamezno fazo končati v 14 dneh od naročila s strani naročnika. Po končani fazi bo izvajalec izdal račun za posamezen sklop. Račun za posamezen sklop dobave pohištvene opreme je izvajalec dolžan izdati v roku 8 dni, naročnik pa ga mora, v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjen. Plačilo bo naročnik izvršil 30. dan po potrditvi računa na transakcijski račun izvajalca ________________, odprt pri ______________________. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 5. člen Pogodbeno prevzete naloge izvajalca: dobaviti po ponudbi in tehničnih navodilih dogovorjeno opremo v dogovorjenem roku, naročniku predati vso zahtevano dokumentacijo, vključno z izpolnjenimi garancijskimi izjavami, tolmačenje dokumentacije naročniku. Pri izvajanju pogodbeno prevzetih nalog se izvajalec obvezuje: prevzete storitve izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in zakoni, izvršiti pogodbene storitve gospodarno in pravočasno v korist naročnika, storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni, na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzete dobave opreme, sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti, varovati poslovno tajnost naročnik in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov in ostalih informacij naročnika. Naročnik se obvezuje: v dogovorjenih rokih dati na razpolago izvajalcu vso, za izvajanje storitev po tej pogodbi potrebno dokumentacijo in informacije, ki so za prevzeti obseg storitev potrebne in s katero naročnik razpolaga, sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo, Stran 39 od 42 - tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev, varovati kot poslovno tajnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca ali njegovih sopogodbenikov in se nanašajo na izvedbo te pogodbe, če to izvajalec zahteva. 6. člen Splošno: - za spremembe dogovorjenega obsega storitev ali spremembe dogovorjenih rešitev ali postopkov, ki jih predlaga izvajalec, mora dati soglasje naročnik, če se pokaže potreba, da se mora del že opravljenih storitev spremeniti iz kakršnih koli razlogov, morata izvajalec in naročnik pisno ugotoviti in skupno določiti rok za dovršitev nadomestnih storitev. Pisno morata tudi ugotoviti, ali se sprememba storitev plača posebej ali pa iz vsote te pogodbe, za kar so odločujoči razlogi, zaradi katerih je prišlo do sprememb. ROKI ZA IZVEDBO 7. člen Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem prevzetih del takoj po sklenitvi pogodbe ter jih izvedel po fazah, to pomeni po posameznih sklopih. Posamezne faze dela opredeli naročnik in obvesti izvajalca, ki mora posamezno fazo končati v 14 dneh od poziva naročnika GARANCIJSKA DOBA 8. člen Izvajalec zagotavlja naročniku za dobavljeno pohištveno opremo in opravljeno delo garancijski rok __________ leta. V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake, ki jih bosta skupaj z naročnikom odkrila in evidentirala. Odprava tako odkritih in priznanih napak gre v breme izvajalca. Za vgrajene aparate (štedilnik, hladilnik, napa,…) se predajo garancijski listi in navodila. Garancijska doba je ___ let. FINANČNO ZAVAROVANJE 9. člen Izvajalec mora, hkrati z vsemi podpisanimi izvodi te pogodbe izročiti naročniku brezpogojno in nepreklicno bančno garancijo, v višini 10 % pogodbene vrednosti za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti plačljivo na prvi poziv. S to garancijo se izvajalec zavezuje, da bo svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in pogodbenem roku. Ta bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je pogoj za začetek veljavnosti pogodbe in mora veljati še 20 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del na katere se nanaša. Izvajalec mora, hkrati z vsemi podpisanimi izvodi te pogodbe izročiti naročniku brezpogojno in nepreklicno bančno garancijo, v višini 10 % pogodbene vrednosti za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi plačljivo na prvi poziv. S to garancijo se izvajalec zavezuje, da bo v garancijskem roku odpravil vse napake, ki jih bosta skupaj z naročnikom odkrila in evidentirala. Odprava tako odkritih in priznanih napak gre v breme izvajalca. Ta bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi je pogoj za začetek veljavnosti pogodbe in mora veljati še 20 dni po preteku garancijskega roka za pohištveno opremo. Stran 40 od 42 POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI 10. člen Pogodbeni stranki bodo pri izvajanju pogodbe zastopali pooblaščeni predstavniki: Pooblaščen predstavnik naročnika je direktorica Milena Dular, ki je hkrati tudi skrbnik te pogodbe Pooblaščeni predstavnik izvajalca je _______________________. ODSTOP OD POGODBE 11. člen Naročnik lahko, s pisnim obvestilom izvajalcu, kadarkoli odstopi od pogodbe. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse stroške in mu plačati do tedaj opravljeno delo. Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca v primeru: če ravna v nasprotju s pravili znanosti in stroke ali prisilnih predpisov, če ne upošteva ekonomskega interesa naročnika in to kljub opozorilu ne popravi, če drugače huje krši obveznosti s te pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je izvajalec dolžan povrniti naročniku vse stroške povezane z novim razpisom in izborom, kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev. KONČNE DOLOČBE 12. člen Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi. 13. člen Pogodbeni stranki se obvezujeta k upoštevanju določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Ur.l. RS, št. 45/2010, ki med drugim v prvem odstavku 14. člena navaja, da je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: – pridobitev posla ali – za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali – za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali – za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična. 14. člen Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče na sedežu naročnika. Stran 41 od 42 Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve finančnega zavarovanja, pod pogojem, da sta predloženi finančni zavarovanji v skladu z določili iz te pogodbe. Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda. Kraj in datum:_________________ Ponudnik: Naročnik: Dom starejših občanov Novo mesto Milena Dular direktorica ____________________________ Žig Stran 42 od 42
© Copyright 2024