מכרז תכנון ביצוע 117-2014 תאריך 5-1-15
1 מכרז פומבי מס' 117/2014 תכנון ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע בע"מ ) להלן " :המזמינה" ( מזמינה בזאת הצעות מקבלנים תכנון ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מתאריך 30/12/2014במשרדי המזמינה ,רח' גרשון דובינבוים 29באר-שבע בין השעות .09:00 – 14:00 : מחיר הרכישה הינו ₪ 1,500אשר לא יוחזרו בכל מקרה. סיור קבלנים ייערך ביום 06/01/2014בשעה .15:00 היציאה ממשרדי המזמינה ,ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים ב"חברה" רח' גרשון דובינבוים 29באר- שבע עד לתאריך – 20/01/2015עד השעה .14:00 ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מס' המכרז .ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד. על המציע לצרף ערבות בנקאיות בגובה של ) ₪ 50,000 -חמישים אלף ש"ח( כולל מע"מ ובנוסח המצורף למסמכי המכרז. אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה כל שהיא. טלפון לבירורים 08-6464965 :בחברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע לפנות ליעל. שלומי ביטן מנכ"ל 09/12/2014 2 מסמכי מכרז הגדרות: "המזמינה" החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ מזמינת העבודה. "מציע" ספק/קבלן/חברה לביצוע העבודות נשוא מכרז זה שהגיש את הצעתו. "הועדה" וועדת המכרזים של החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע בע"מ. "המפקח" מי שימונה על ידי המזמינה לפקח ולנהל על כלל עבודות הקמת המתקנים. "המתקנים" מתקני משחק למתחם כפי שפורטו בהצעת המציע ובכפוף לאמור במסמכי המכרז ולכל יתר הוראות חוזה זה ,על נספחיו ובתוכניות המפורטות שהגיש המציע למזמין ואשר מצורפים. "העבודה" תכנון ,ביצוע ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע והתקנתם והעמדתם עבור המזמינה כשהם מוכנים לשימוש מלא ,וכל עבודה אחרת הכרוכה בכך והכל בהתאם. "המתחם" מיקום וגבולות השטח בו יבוצעו כלל העבודות בהתאם להצעת המציע ובהתאם לתשריט המצורף במסמך ג' נספח למסמכי המכרז .10 "המדד" משמעו מדד תשומות הבניה ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. "מדד בסיס" המדד שהיה ידוע ביום חתימת חוזה זה. מסמך א' -תנאים כללים • • • • • • • נספח - 1 נספח - 2 נספח - 3 נספח - 4 נספח - 5 נספח - 6 נספח - 7 הצהרת המשתתף. נוסח ערבות בנקאית – ערבות מכרז. ניסיון מוכח בביצוע עבודות. הצהרה על העדר תביעות. המלצות הצהרת המציע בדבר העסקת עובדים זרים כחוק. הצהרת המציע בדבר שכר מינימום. מסמך ב' -החוזה • נספח - 8 • נספח -9 • נספח - 10 • נספח - 11 תכניות מפורטות שאושרו לביצוע )יצורף במעמד חתימת החוזה עם הזוכה(. מפרט טכני לביצוע )יצורף במעמד חתימת החוזה עם הזוכה(. מורשי חתימה. אישור על קיום ביטוחים. 3 • • • • • • • נספח - 12 נספח - 13 נספח - 14 נספח - 15 נספח - 16 נספח - 17 נספח - 18 נוסח ערבות בנקאית -ערבות ביצוע. נוסח ערבות בנקאית – ערבות טיב. תעודת מסירת עבודה )טופס טיולים(. צו תחילת עבודה. תעודת השלמה. מסמכים שהקבלן נדרש לצרף. תעודת סיום לתקופת הבדק. מסמך ג' • המפרט הכללי )המפרט הכללי המעודכן לעבודת בניין שבהוצאת הועדה הבין משרדית מטעם משרד הביטחון ,משרד העבודה ,מע"צ ומשהב"ש ,אשר ניתן לרוכשו בהוצאה לאור של משרד הביטחון( ,לרבות כל המפרטים הכלליים של מערכת הביטחון ,בין שהם מצורפים ובין שהם לא ,והנזכרים ברשימה ) לא מצורף(. • נספח - 19 • נספח - 20 • נספח - 21 מפרט טכני מיוחד. תשריט המתחם – מצב קיים. טבלת מפרט כמויות. 4 מסמך א' -תנאים כללים .1מבוא המזמינה מזמינה מהמציעים הצעות תכנון ,ביצוע ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע ועליה לכלול את כל האלמנטים המפורטים במסמכי חוזה זה וכל נספחיו. בחירת ההצעה הזוכה תיעשה על בסיס תחרות בין ההצעות על פי איכותן ,הכל על פי הקריטריונים המפורטים וכל נספחיו. .2תנאי סף רשאים להשתתף במכרז זה ,העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז ,בתנאים המצטברים המפורטים להלן: 2.1מציע אשר צירף ערבות בנקאית להגשת הצעתו על סך ₪ 50,000כולל מע"מ, בהתאם לנוסח המפורט כנספח .2 2.2מציע או יצרן שברשותו מתקני המשחקים בעלי תו תקן של מכון התקנים לבטיחות מתקני משחק מס' 1498חלקים ,1-8לצרף מסמכים המאשרים זאת. 2.3מציע בעל ניסיון מוכח באספקה והתקנת מתקני משחקים במהלך השנים ,2012 2014 ,2013ב 3 -פרויקטים נפרדים שההיקף הכספי של כל אחד מהם הוא לפחות מיליון ) ₪לא כולל מע"מ( וזאת בעבור רשות מקומית ו/או תאגיד עירוני כמפורט בנספח 3למסמכי המכרז. 2.4מציע בעל מחזור כספי מצטבר בשלושת השנים האחרונות השנים ,2013 ,2012 2014של ₪ 6,000,000לפחות לשנה מהכנסות בגין תכנון ,תכנון ,ביצוע ,אספקה, הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע, ומאושר על ידי רו"ח) .חובה לצרף אישור רו"ח(. 2.5המציע יצרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז תמורת ₪ 1,500כולל מע"מ. 2.6המציע השתתף בסיור קבלנים. .3תנאים כלליים: 3.1מציע )ואם המציע הינו תאגיד -גם של בעליו ו-או מנהליו של התאגיד( נעדר הרשעות קודמות במהלך ) (3השנים האחרונות הקשורות לעבודות מהסוג נשוא המכרז ו/או עבירות בתחום עיסוקיו ו/או עבירות שיש עימן קלון ו/או נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל :להוכחות העמידה בתנאי סעיף זה יצרף המציע את נספח 4למכרז ,כשהוא חתום על-ידי המציע ומאומת על ידי רו"ח. 3.2מציע אשר צירף להצעתו פירוט אודות ניסיונו המוכח והמלצות מזמיני העבודה בביצוע העבודות נשוא מכרז זה ,עפ"י פירוט של מקבלי השירות בהתאם לנוסח הקבוע בנספח 5למסכי המכרז. 3.3מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד הרשום בישראל ,וכל המסמכים הנדרשים בהצעה יהיו על שם המשתתף הנ"ל. 3.4מציע העומד בתנאי התצהיר המצ"ב בנספח 6לעניין העדר הרשעות לפי חוק העובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א .1991 3.5מציע העומד בתנאי התצהיר המצ"ב בנספח 7הצהרת המשתתף בדבר שכר מינימום למכרז לעניין קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני עבודה העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך הספקת השירותים. 5 3.6תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמינה לקיום ביטוחים על -ידי המציע שיזכה במכרז .על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים .כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פנייה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח .המציע שיזכה יידרש לצרף ביטוחים במעמד חתימת החוזה עם המזמינה. 3.7מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם -רשאית המזמינה לפסול את הצעתו. 3.8מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמינה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים ,בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע. 3.9אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפות ניהול חשבונות( תשל"ו .1976 3.10אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. 3.11משתתף שהינו יחיד יצרף תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין .תאגיד יצרף תעודת עוסק מורשה ,מסמכי התאגדות וכן ,אישור עו"ד לגבי מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם. 3.12מציע אשר צירף את הצעתו המפורטת הכוללת את כל הנדרש בהתאם למסמכי ומפרטי במכרז נשוא זה. .4ערבות מכרז 4.1על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים: ערבות בנקאית אוטונומית ,בסך של ₪ 50,000כולל מע"מ ,שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת המשתתף ,לפקודת המזמינה ,לפי הנוסח המצ"ב בנספח 2ויהיה בתוקף עד .26/04/2015הערבות תהא צמודה למדד "תשומות הבניה" בגין חודש נובמבר 2014שפורסם ביום 15/12/2015או במועד סמוך לו. 4.2המזמינה תהא רשאית לפסול הצעה שלא צורפה אליה ערבות כאמור או שצורפה אליה ערבות בשינוי בנוסח הנדרש ,כאמור .הערבות תוחזר למציע הזוכה לאחר חתימה על הסכם והמצאת ערבות ביצוע כמפורט בנספח .12 4.3המזמינה תהא רשאית לחלט ולממש את הערבות כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה נשוא מכרז זה. .5ההצעה 5.1המשתתף נדרש להציע תכנון מוצע ל :ביצוע ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע ,כהגדרתה לעיל ,הקיימת במתחם ,הכול על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. 5.2באחריותו של המשתתף לבדוק ולוודא התאמתן של המידות בשטח כפי שמופיע בנספח ) 10תשריט המתחם( ולסמן בתכנון המוצע את כל האלמנטים כמפורט במסמך ג'. 5.3יש לחתום על כל מסמכי המרכז ,לרבות כל נספחיהם ,בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך. 5.4אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי ,תוספת או הסתייגות ביחס למסמכי המכרז ,בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי ,יפסלו את ההצעה. 6 5.5 המזמינה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המזמינה מונע הערכת ההצעה כדבעי. .6הסבת חוזה והעסקת קבלני משנה המציע מודע שלא יוכל להסב ו/או לשעבד חוזה זה ,כולו או חלקו ,או כל זכות ו/או טובת הנאה הנובעת ממנו לצד ג' כלשהו ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמינה בכתב ומראש .כמו כן ,מתחייב הספק שלא להעסיק קבלני משנה לשם ביצוע העבודה ,אלא לאחר קבלת הסכמת המזמינה מראש ובכתב. .7תוקף ההצעה ההצעה תהא בתוקף ,ללא זכות חזרה ,עד ליום .26/04/2015 .8הוצאות כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות תחולנה על המשתתף. .9הבהרות ושינויים המזמינה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים ,כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתו של המשתתף ,לפי הכתובות שנמסרו על ידי המשתתף או באמצעות מכשיר פקסימיליה או באמצעות דוא"ל. .10שמירת זכויות על מסמכי המכרז 10.1כל הזכויות במסמכי מכרז זו שמורות לחברה ומסמכי המכרז מושאלים למשתתף, לצורך הכנת הצעות בלבד. 10.2המשתתף לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש במסמכי המכרז שלא לצורך הכנת והגשת הצעתו. .11הגשת ההצעה 11.1הצעות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש למסור במסירה אישית במשרדי המזמינה ברח' גרשון דובינבוים ,29באר שבע .לא יאוחר מיום 20/01/2015בשעה .14:00 11.2ההצעה תוגש במעטפה עליה יסומן מספר המכרז והיא תכלול את הצעת המשתתף לרבות החוזה ,ואת כל המסמכים והאישורים מופיעים במכרז נשוא זה ,לרבות ערבות מכרז ואישור קיום הביטוחים וכל דרישות תנאי הסף המופיעים בסעיף 2 לעיל 11.3לא יתקבלו הצעות שהועברו בדואר או בכל דרך אחרת ושאינן עונות על דרישות המכרז .המציע הינו האחראי הבלעדי להגשת הצעתו במועד ובאופן המוגדרים לעיל .הצעה שלא תימסר ידנית עד למועד ולשעה האמורים תחשב כאילו לא הגיעה במועד והמזמינה תהא רשאית שלא לקבלה. 7 .12בחינת ההצעות 12.1ההצעות שעמדו בתנאי הסף יובאו בפני ועדת המכרזים של המזמינה .ועדת המכרזים תמנה ועדה מייעצת מקצועית שתבחן את ההצעות ותמליץ בפני ועדת המכרזים על ההצעה העדיפה מכלל ההצעות .המשתתף שהצעתו תקבל את מירב הנקודות ,יזכה במכרז. 12.2המזמינה תהא רשאית לדרוש מהמשתתף הבהרות לשביעות רצונה המלא ,על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה ,כאמור. 12.2.1בחירת הצעת הזוכה: 12.2.1.1הצעה שעמדה בתנאי הסף 12.2.1.2ההצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר. 12.2.1.3ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר לפי הקריטריונים הפנימיים הבאים עליהם תחליט ועדה מיוחדת שתמונה על ידי ועדת המכרזים של החברה: הצעת העיצוב 22.5% הצעת טיב המוצר 47.5% שנות האחריות 10% כללי 20% נראות שילוב המתקנים בסביבת הפרויקט חדשנות איכות החומר וחוזק החומרים ידידות לסביבה ואקולוגי אורך חיי המוצר )בשימוש טבעי( מספר המשתמשים האפשרי במתקן בו זמנית )לכל הגילאים( מספר שנות האחריות של יצרן מתקני המשחק מעבר ל 5-שנות אחריות החובה התרשמות כללית מן המציע ,בין היתר עפ"י מדדים של ותק בענף ,משך תקופת הניסיון ,היקף ואופי העבודות שבוצעו ע"י המציע ,המוניטין וההתרשמות כללית של הוועדה בין היתר ,בהתאם להמלצות שתצורפנה. 7.5% 7.5% 7.5% 10% 17.5% 10% 10% 10% 20% .13תקופת האחריות 10שנים למתקני המשחק 7 ,שנים להצללה )כולל מתיחה ובלאי מרוח( 10 ,שנים 1.1 למשטח בלימה מגומי ו 5-שנים אחריות מלאה על כלל המתחם כולל מלאי של מאגר חלפים ותחזוקת שבר ומניעה לכלל המתקנים שבוצעו על ידי המציע לאורך כל תקופת האחריות .האחריות החלה על הקבלן תהא הגבוהה מבין המצוין בסעיף זה. .14הודעה לזוכה והתקשרות 14.1המזמינה תודיע למשתתף הזוכה בכתב על זכייתו. 14.2תוך 14ימים ממועד ההודעה ,כאמור ,ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז והחוזה ,לרבות תכניות מפורטות לביצוע התואמות את הצעתו המוצעת שצורפו למסמכי המכרז ,אישור קיום ביטוחים וערבות ביצוע. 14.3המזמינה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכה ,לפני חתימתה על החוזה ,אם וככל שתבקש לעשות שינויים בתכנון המוצע של המציע. 8 .15התמורה 15.1תמורת ביצוע העבודה וקיום כל התחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז יהא המציע זכאי לתמורה סופית וכוללת בסך ,₪ 535,000בתוספת מע"מ כדין )להלן: "התמורה"(. 15.2התמורה תכלול את כל המוגדר במסמכי החוזה ,אשר יחייבו את המשתתף לכל דבר ועניין ויהוו חלק בלתי נפרד מהצעתו נשוא מכרז זה שיכלול את כל המפורט בהצעת המציע בהתאם. 15.3על המציע לצרף למסמכי המכרז את הצעתו המוצעת שתכלול את כל התכנון המפורט וההנדסי. .16לוחות זמני ביצוע משך תקופת הביצוע יהא 60ימים מיום חתימת צו התחלת עבודה ,המציע יסיים את תכנון ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי במתחם ,בהתאם להצעתו המוצעת וכל דרישות מסמכי המכרז והחוזה על נספחיו. .17היתר בניה באחריות המציע להגיש בקשה על הוצאת היתר בניה ברשות המקומית לביצוע כלל העבודות שבהצעתו נשוא מכרז זה בתוך 7ימים מיום אישור תוכניות סופיות לביצוע שאושרו על ידי המזמינה. .18שמירת זכויות כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה ומסמכי המכרז מושאלים למשתתפים ,לרבות אלו שלא יגישו הצעות ,לצורך הכנת הצעתם .המשתתפים האמורים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעתם. __________________ חתימת הקבלן ________________ תאריך 9 מסמך ב' חוזה שנערך ונחתם ביום _____חודש_____ שנה________ בין-החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע מרחוב גרשון דובינבוים 29באר שבע )להלן " :המזמינה "( מצד אחד: לבין-_______________________ _______________________ )להלן" :הספק"" /הקבלן"( מצד שני: הואיל והמזמינה פרסמה מכרז לקבלת הצעות תכנון ,ביצוע ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי )להלן " :המתקנים"( בפארק נחל באר שבע והואיל והספק התחייב לתכנון ,ביצוע ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז ,על כל נספחיו ,ולכל הוראות חוזה זה: לפיכך ,הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים ,כדלהלן: .1כללי 1.1דין המבוא ,לרבות ההצהרות הכלולות בו ,ודין כל מסמכי המכרז ,לרבות הצהרת המשתתף והוראות מסמך ג' על כל חלקיו ולכן ,כל הנספחים המצורפים לחוזה זה, כדין הוראות החוזה והם מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה. 1.2הכותרות החוזה זה משמשות לנוחות ההתמצאות בלבד ,ואין ליתן להן כל משמעות בפירוש החוזה. 1.3בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: "המזמינה" החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ מזמינת העבודה. "הספק/הקבלן" מציע שהצעתו התקבלה ואושרה לביצוע העבודות נשוא מכרז על כל נספחיו ואושר ע"י ועדת המכרזים של המזמינה. "הועדה" וועדת המכרזים של החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע בע"מ. "המפקח" מי שימונה על ידי המזמינה לפקח ולנהל על כלל עבודות הקמת המתקנים. 10 "המתקנים" מתקני משחק למתחם כפי שפורטו בהצעת המציע ובכפוף לאמור במסמכי המכרז ולכל יתר הוראות חוזה זה ,על נספחיו ובתוכניות המפורטות שהגיש המציע למזמין ואשר מצורפים. "העבודה" תכנון ,ביצוע ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי והתקנתם והעמדתם עבור המזמינה כשהם מוכנים לשימוש מלא ,וכל עבודה אחרת הכרוכה בכך והכל בהתאם. "המתחם" מיקום וגבולות השטח בו יבוצעו כלל העבודות בהתאם להצעת המציע ובהתאם לתשריט המצורף במסמך ג' נספח .20 "המדד" משמעו מדד לתשומות בניה ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. "מדד בסיס" המדד שהיה ידוע ביום חתימת חוזה זה. נספחים לחוזה: • נספח - 1 • נספח - 2 • נספח - 3 • נספח - 4 • נספח - 5 • נספח - 6 • נספח - 7 • נספח - 8 • • • • • • • • • • • • • • • הצהרת המשתתף. נוסח ערבות בנקאית – ערבות מכרז. ניסיון מוכח בביצוע עבודות. הצהרה על העדר תביעות. המלצות הצהרת המציע בדבר העסקת עובדים זרים כחוק. הצהרת המציע בדבר שכר מינימום. תכניות מפורטות שאושרו לביצוע )יצורף במעמד חתימת החוזה עם הזוכה(. מפרט טכני לביצוע )יצורף במעמד חתימת החוזה עם הזוכה(. נספח -9 מורשי חתימה. נספח - 10 אישור על קיום ביטוחים. נספח - 11 נוסח ערבות בנקאית -ערבות ביצוע. נספח - 12 נוסח ערבות בנקאית – ערבות טיב. נספח - 13 תעודת מסירת עבודה )טופס טיולים(. נספח - 14 צו תחילת עבודה. נספח - 15 תעודת השלמה. נספח - 16 מסמכים שהקבלן נדרש לצרף. נספח - 17 תעודת סיום לתקופת הבדק. נספח - 18 העדר תביעות חשבון סופי. נספח -18.1 מפרט טכני מיוחד. נספח - 19 תשריט המתחם – מצב קיים. נספח - 20 טבלת מפרט כמויות. נספח - 21 מצורף – טקליטור עם קובץ dwgשל המתחם. 11 .2הצהרות והתחייבויות הספק 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 הספק מצהיר ,כי קרא את כל מסמכי המכרז ,לרבות מסמך ג' ,את החוזה ואת נספחיו ,וכי ידועים וברורים לו לאישורם התנאים שבהם וכי יש ביכולתו לקיימן ולבצען על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו. הספק מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע היכולת ,המשאבים הכספיים, הכישורים ,המיומנות ,הציוד ,העובדים ,וכל הנדרש על מנת לבצע את העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכל תנאי החוזה ,וכי יש בידיו כל היתר ו/או רישיון הדרוש על פי כל דין לביצוע העבודה ,על כל רכיביה וחלקיה. הספק אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע תוך הקפדה על כל תנאי אותו רישיון ו/או תוך מילוי אותו תנאי. הספק מתחייב לשאת בכל המסים ,התוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדים מטעמו בביצוע העבודה ,ובכלל זה תשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי וכן כל תשלום אחר המוטל על הספק ,לרבות כמעביד ,על פי כל דין. הספק מצהיר ,כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך במפורש ,כי מערכת היחסים וההתקשרות על פי חוזה זה הינה בבחינת התקשורת בין המזמינה לבין ספק עצמאי )הקבלן( ,ולפיכך לא יהיו בינו ו/או מי מטעמו לבין המזמינה ו/או מי מטעמה ו/או לבין העירייה ו/או מי מטעמה כל יחסי עובד מעביד .בכל מקרה בו ייקבע אחרת מתחייב הספק לפצות ולשפות את המזמינה ו/או העירייה בגין כל תשלום בו תחויב המזמינה ו/או העירייה בגין קביעת כאמור. הספק מצהיר ,כי אין כל מניעה בדין או בחוזה או אחרת להתקשרותו עם המזמינה ולביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה. .3העבודה 3.1טרם תחילת העבודות יוודא הקבלן על ידי מודד מוסמך שהמדידה של המתחם שקיבל מהמזמינה תואמת את תכניות הביצוע .הקבלן לא יסתמך על נתוני המזמינה ויאמת אותם באופן עצמאי. 3.2על הספק לנהל יומני עבודה לכל יום בו מתבצעת עבודה .על הספק לציין ביומן את העבודות שמבוצעות מידי יום ,מספר העובדים ואו הכלים שהשתתפו בעבודות. יומני העבודה יסופקו על ידי המזמינה ויומנים אלו הבלעדיים שתקפים לכל דבר ועניין .יומני העבודה יהיו ברשות המפקח ומידי יום יגיע מנהל העבודה מטעם הספק למלא את תוכנם בהתאם לביצוע בפועל. 3.3טרם תחילת העבודות במתחם יציג הספק אישור משרד התמ"ת על רישום מנהל עבודה מוסמך לטובת העבודות נשוא מכרז זה .מנהל העבודה הרשום במתחם יוצב בכל זמן בו עובדים במתחם ובאחריות הספק לוודא את נוכחותו של מנהל העבודה בזמן העבודות. 3.4אספקת המתקנים ,ההצללה ומשטח הגומי ,התקנתם והעמדתם עבור המזמינה כאשר מוכנים לשימוש מלא ,וכל עבודה אחרת הכרוכה בכך והכל בהתאם ובכפוף לאמור במסמכי המכרז ולכל יתר הוראות חוזה זה ,על נספחיו. 3.5הספק מתחייב כי כל המתקנים והחומרים יהיו בהתאם להצעתו שנבחרה על ידי וועדת המכרזים ובהתאם לנספחים 8ו.9- 3.6הספק מתחייב לבצע את העבודה ולהשלמה לשביעות רצון המזמינה בתוך 60ימים קלנדריים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. 12 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 הספק מתחייב לבצע את העבודה לפי מיטב הנוהג המקצועי ,במומחיות, במקצועיות מעולה ,ובדיוק רב ,בהתאם לכל דין ולשביעות רצונה המוחלט של המזמינה ,ולשם כך ימלאו אחר כל הוראות של המזמינה. הספק יהיה אחראי לטיב המתקנים ,ההצללה ומשטח הגומי על כל פרטיהם ועל כל רכיביהם. הספק מתחייב לספק על חשבונו את כל המשאבים הדרושים לשם ביצוע העבודה, לרבות )אך לא רק( כוח אדם ,שמירה ,הציוד ,החומרים וחומרי העזר והכלים הדרושים לביצוע העבודה. הספק יפעל לפי הוראות המזמינה ,על מנת לאפשר עבודתם של קבלנים אחרים העובדים במתחם ,ככל שהיו ,לרבות ע"י שינוי סדרי עבודתו ,שינוי עדיפויות בביצוע מן העבודה ,ויתאם את ביצוע העבודה עם המזמינה. במקרה שלא בוצעה העבודה בהיקף שנדרש מהספק על פי כל תנאי חוזה זה ,יהיה הספק חייב לספק מיידית ועל חשבונו את הרכיבים החסרים .במידה ולא עשה כך הספק ,תהא רשאית המזמינה לספקם בעצמה ,או על ידי ספק אחר ולנכות מן התשלומים שיגיעו לספק את ערך הציוד החסר. חילוקי דעות כלשהם בין הספק לבין המזמינה או לבין קבלנים אחרים או בין הספק לבין כל אדם אחר שעובד במתחם ,בעניין שיתוף הפעולה בניהם ,יובאו להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית. ארגון וביצוע העבודה על פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הספק ,ואולם אין בכך כדי לגרוע מהסמכויות שהוענקו למזמין במפורש בחוזה זה. מוסכם בין הצדדים ,כי עובדי הספק יימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של הספק בלבד .הספק בלבד יישא בכל התוצאות הכרוכות והקשורות בביצוע העבודה על פי החוזה על ידי עובדיו ו/או מועסקיו וכל מי שבא מטעמו. .4איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה הספק מתחייב שלא להסב ו/או לשעבד חוזה זה ,כולו או חלקו ,או כל זכות ו/או טובת הנאה הנובעת ממנו לצד ג' כלשהו ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמינה בכתב ומראש .כמו כן ,מתחייב הספק שלא להעסיק קבלני משנה לשם ביצוע העבודה ,אלא לאחר קבלת הסכמת המזמינה מראש ובכתב. .5שלבי ביצוע ולוח זמנים 5.1תוך 7ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה )לאחר קבלת היתר בניה ואו באישור בכתב מהמזמינה( בנוסח המצורף כנספח 15לחוזה ,יגיש הספק לאישור המזמינה תכניות מפורטות לביצוע העבודה ,בהתאם לתכנון הראשוני והמפרטים הטכניים שצירף הספק להצעתו .התכניות המפורטות הנ"ל ,כפי שאושרו על ידי המזמינה תצורפנה כנספח 8לחוזה זה .התכניות המפורטות יכללו אישור מכון התקנים. 5.2תוך 60ימים מן התאריך הנקוב בצו התחלת העבודה יסיים הספק את התקנת כל המתקנים במתחם ,בהתאם לכל דרישות מסמכי המכרז והחוזה ,על נספחיו .הספק לא יהא רשאי להתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת צו התחלת העבודה .ידוע ומוסכם לספק שבמידה וחרג מ 60-ימי העבודה שניתנו לו לביצוע כלל העבודות תוכל המזמינה לקנוס את המציע בהתאם לנאמר בסעיף .8.2כל זאת ובמידה ולא ניתן לקבלן אישור בכתב מהמזמינה לחרוג מזמן הביצוע שנאמר לעיל. 5.3העבודה וכל יתר התחייבויות הספק ,ייחשבו כשהסתיימו רק לאחר כל הנ"ל: 13 5.3.1לאחר שכל העבודות הסתיימו והמזמינה קיבלה את האישורים כנדרש בנספח 17ולאחר שהמזמינה נתנה את אישורה להתחיל בהליך מסירת המתחם. 5.3.2קבלת נספח 14כאשר חתום ע"י כל הגורמים הרשומים בו ואו גורמים אחרים שהמזמינה תחליט. 5.3.3על הספק להמציא תכניות עדות מפורטות ע"י מודד מוסמך ,עם חתימתו על כל תכניות המדידה ,עבור כל ביצוע העבודה ,התשתיות ,המתקנים וכל העבודה שבוצעה על ידו במתחם. 5.3.4הספק יגיש תיק מתקן הכולל תכנית אחזקה מפורטת לטיפול תקופתי כנדרש, טיפול בהתאם לדרישות היצרנים ,לכלל המתקנים )הצללות ,משטח גומי, מתקנים וכל אלמנט שבוצע על ידי הספק( ,את כל האישורים הנדרשים להפעלת המתקן )תקן ,קונסטרוקטור ועוד(. 5.4לאחר קבלת דו"ח קבלת עבודה יגיש הספק חשבון סופי לאישורה של המזמינה. תוך 7ימים מיום אישורו של החשבון הסופי על ידי המזמינה ,יגיש הספק למזמין כתב היעדר תביעות בנוסח המצורף בנספח 18.1לחוזה זה חתום על ידי הספק וכן, ימציא למזמין ערבות טיב בנוסח המצורף בנספח 13כאמור בסעיף 7להלן. 5.4.1הספק יגיש את חשבונותיו החלקיים יחד עם כל המסמכים הנדרשים לבדיקת החשבון כראוי למנהל הפרויקט: 5.4.1.1קבלת אסמכתאות לסיום שלבי ביצוע בהתאם לאבני הדרך שנקבעו. 5.4.1.2יומני עבודה חתומים ע"י מנהל ואו מפקח הפרויקט מטעם המזמינה. 5.4.1.3תיאור העבודות לפי כלל הסעיפים בסקיצות נלוות לחשבון ובהתאם לסעיפים. 5.4.1.4צירוף אישורי תקן ובדיקות מעבדה. 5.4.1.5אישור משרד התמ"ת על רישום מנהל העבודה )חשבון ראשון בלבד(. .6התמורה 6.1תמורת ביצוע העבודה וקיום כל התחייבויות הספק על פי חוזה זה יהא הספק זכאי לתמורה סופית וכוללת בסך ,₪ 535.000לא כולל מע"מ כדין )להלן" :התמורה"(. 6.2למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי התמורה כוללת את העבודה ואת כל השירותים וכל ההתחייבויות שעל הספק לבצע על פי חוזה זה וכן את כל הוצאות הספק מכל מין וסוג שהוא ,לרבות אספקת כל החומרים וחומרי העזר הנדרשים ,השימוש בציוד כנדרש ,שכר קונסטרוקטור ויועצים ,שמירה עד לגמר העבודה ולאחר שהותקנו המתקנים ,הותקנה הצללה והגומי ,בדיקות מעבדה ומכון התקנים והשגת כל האישורים הנדרשים לביצוע העבודה ,והספק לא יהא זכאי לכל תשלום או החזר כלשהם מעבר לתמורה הנקובה לעיל. 6.3כמו כן ,מוסכם כי הספק לא יהא זכאי לכל תוספת כלשהי על התמורה )כהגדרתה לעיל( כתוצאה משינוי מסים ,שינוי בשער המטבע ,מדד היטלים ו/או התייקרויות אחרות ,למעט שינוי הנובע בשינוי בהיקף העבודה כאמור. 6.4התמורה עבור חשבון חלקי תשולם לספק תוך 90ימים מתום חודש אישור המפקח ואו מנהל הפרויקט מטעם המזמינה ולאחר שצורפו כל המסמכים המפורטים בנספח 17התשלומים יבוצעו באמצעות העברות בנקאיות לחשבון של הקבלן, בהתאם לפרטים שימסור הספק למזמין .בכל חשבון חלקי יופחת לספק עכבון בגובה 5%מסך החשבון שאושר .העכבון יוחזר לקבלן בצירוף התשלום המאושר לחשבון הסופי. 6.5להלן אבני דרך לתשלום בגין ביצוע העבודות: 6.5.1קבלת היתר לביצוע העבודה 5% 14 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.6 6.7 תכנון מאושר לביצוע 5% גמר עבודות עפר 20% גמר התקנת מתקנים ,ריהוט גן ,עמודי הצללה 40% גמר התקנת הצללה 10% גמר התקנת חיפוי משטחי גומי 10% גמר סופי וקבלת אישור מכון התקנים והגשת תיק אתר 10% התמורה עבור החשבון הסופי תשולם בתוך 120ימים מתום חודש אישור המפקח ואו מנהל הפרויקט מטעם המזמינה ולאחר שצורפו כל המסמכים המפורטים בסעיף 5.4ו .5.3התשלומים יבוצעו באמצעות העברות בנקאיות לחשבון של הקבלן, בהתאם לפרטים שימסור הספק למזמין .העכבון יוחזר לקבלן בחשבון הסופי המאושר. מובהר ,כי במידה ולאחר חתימת החוזה יידרש הספק לביצוע שינויים בעבודות אשר יש בהם לדעתו כדי להצדיק תשלומים נוספים מעבר לתמורה הנקובה לעיל )דהיינו :שינויים אשר יש בהם כדי לייקר את העבודות היחס להצעת הספק( יודיע על כך הספק למזמינה בכתב ולא יאוחר מ 7 -ימים ממועד קבלת ההנחיה לביצוע השינוי ולא יבצע השינוי עד שלא יקבל את אישור המזמינה בכתב לביצוע השינוי. מובהר כי הספק לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום במקרה בו תוספת כאמור לא אושרה מראש או במקרה בו לא הודיע למזמין בתוך 7ימים על הצורך בתשלום נוסף בגין שינוי כאמור. .7ערבות ביצוע וערבות טיב 7.1עם מתן הודעה על זכייה במכרז לקבלן ,מתחייב הקבלן תוך 7ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז למסור למזמין ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע העבודה בשיעור של 10%מהתמורה למשך כל תקופת ביצוע העבודות בתוספת 90יום להבטחת קיום התחייבות הקבלן ע"פ חוזה זה .במידה ותקופת ביצוע העבודות תוארך מעבר לזמן שנקבע בחוזה ,מתחייב הקבלן להאריך את תוקף הערבות בהתאם .סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבנייה ויהא המדד בגין חודש נובמבר 2014שפורסם ביום .15/12/2014 7.2בתום תקופת ביצוע העבודות ולא יאוחר מ 30 -יום לפני תום תוקפה של הערבות הבנקאית לביצוע תומר הערבות הנ"ל לערבות טיב בגובה ,₪ 25,000שתהא בתוקף למשך 24חודשים ממועד המסירה הסופית של העבודות למזמין .סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבנייה. 7.3אם לא ימלא הקבלן אחר הוראה מהוראות סעיף זה ,תהא זו זכותו המלאה של המזמינה לחלט את הערבות הבנקאית אשר תימצא באותה עת ,בידי המזמינה. 7.4לאחר מסירת כלל העבודות למזמינהתחל תקופת האחריות על כל מרכיבי העבודה בהתאם לתקופות הבאות: 10 7.4.1שנים למתקני המשחק 7 ,שנים להצללה )כולל מתיחה ובלאי מרוח(10 , שנים למשטח הבלימה מגומי ו 5-שנים אחריות מלאה על כלל המתחם. האחריות החלה על הקבלן תהא הגבוהה מבין המצוין בסעיף זה. .8הפרות ,ביטול החוזה ופיצויים 15 8.1 8.2 הספק מצהיר כי קרא והבין את כל מסמכי המכרז נשוא זה ודרישותיו ועל סעיפי המשנה שלהם והם מהווים תנאים מהותיים ועיקריים בחוזה זה והפרתם או הפרת איזה מהם ,תחשב כהפרה יסודית המזכה את המזמינה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה הערבות כפי שצורפה להסכם ,כשהם צמודים למדד ועד למדד האחרון שהיה ידוע במועד תשלומים בפועל למזמין ,וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמינה לכל סעד ותרופה אחרים העומדים על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 8.1לעיל ו/או מיתר הסעדים העומדים למזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב הספק לשלם למזמין ואו לקזז מחשבונו הסופי של הספק עבור כל יום של פיגור במועד השלמת העבודה ,בלי הצורך להוכיח נזק, פיצויים קבועים מראש בסך ₪ 700כולל מע"מ ,לכל יום של איחור. .9מבוטל .10בטיחות וגהות 10.1כללי 10.1.1הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות ,במיומנות ובדקדקנות. 10.1.2הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו ואו עובדי קבלני המשנה שמטעמו ו/או המזמינה ואו עירייה והציבור כפועל יוצא של עבודתו ,ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה ,תקלה או אירוע חריג כלשהו. 10.2חקיקה 10.2.1הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות: 10.2.1.1פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש -תש"ל (1970ותקנותיה. 10.2.1.2חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1970ותקנותיו. 10.2.1.3חוק החשמל התשי"ד – 1954ותקנותיו. 10.2.1.4חוק עבודות הנוער התשי"ג – 1953ותקנותיו. 10.2.1.5כל דין אחר החל על עבודתו. 10.2.2הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד. 10.3הכרת העבודה 10.3.1הקבלן מצהיר כי ביקר במתחם וסביבתו ובחן את דרכי הגישה אליו ,והינו מודע לאופי העבודה ,לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית. 10.4איסור מעשה מסוכן 10.4.1הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה או מחדל ,העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש. 10.5 השגחה על העבודה 16 10.5.1 10.5.2 הקבלן ימנה ,מיד עם תחילת העבודה ,אחראי עבודה שיהיה נוכח באופן קבוע בכל זמן בו מתקיימת עבודה במתחם .במקרים בהם החוק דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע. הקבלן יוודא שכל עבודה ,לרבות עבודה ע"י קבלני משנה שאושרו על ידי המזמינה ,תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו ,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם. 10.6אתר העבודה 10.6.1הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה ,מסודרת ובטוחה. 10.6.2הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות. 10.7גידור ,שילוט ואמצעי אזהרה 10.7.1הקבלן מתחייב להתקין ,לספק ולהחזיק על חשבונו הוא :שמירה עד לגמר העבודה קומפלט ,גידור אזורי המשחק ע"י גדר רשת או ברזל עד גמר העבודה קומפלט ,תמרורי אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה ,ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים ,בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח המזמינה ואו העירייה ,או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. 10.8עבודות בניה ובניה הנדסית 10.8.1עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( 10.8.2הקבלן הינו קבלן ראשי ,כמי שהחברה הטילה עליו את ביצוע עבודות הבניה, והוא לוקח על עצמו כמבצע הבניה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(. 10.9חפירות 10.9.1הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח 1988 -ובפרט פרק ט' -חפירות ועבודות עפר. 10.9.2הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועפ"י דרישותיהן. 10.10הריסות 10.10.1הקבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח 1988 -ובפרט פרק י' -הריסות. 10.11עבודות על גגות שבירים ו/או תלולים 10.11.1עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו. 1986 - 10.12עבודה בגובה 17 10.12.1הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל ,1970 -לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח- ,1988לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ו 2007 -ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה. 10.13עבודה במקום מוקף 10.13.1העבודה במקום מוקף )כניסה לכוכי ביוב ,תאי ביקורת ,מיכלים וכד'( תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל 1970 -ועפ"י הוראות הבטיחות- עבודה במקום מוקף. 10.14עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות 10.14.1עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל. 10.14.2הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח -חי .במקרה הצורך יש לנתק את הזרם. 10.14.3הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה ,שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד, יבשה" ,נקייה" ממוליכים גלויים ומוארקת. 10.14.4ניתוק זרם החשמל ,חיבור /החזרת זרם החשמל ,התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי חשמל ,תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום. 10.14.5הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול. 10.14.6כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק פחת( ,בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד. 10.14.7הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה. 10.15עבודה בדרכים הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים ,אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת העירייה ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין. 10.16עבודה באש גלויה בעת ביצוע עבודות כגון :חימום ,חיתוך ,ריתוך ,וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה ,על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש /פיצוץ ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים ,הרחקת וניטרול של חומרים דליקים ,חציצה וכד'. 10.17מקצועיות ,כשירות והדרכת עובדי קבלן 10.17.1הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה, מספר מספק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה ,בעלי הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם עפ"י צורך. 18 10.17.2הקבלן מתחייב להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית עפ"י דין והסכם זה ולמסור להם את מלוא המידע הנדרש לשם כך. 10.17.3הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין. 10.18ציוד מגן אישי הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו ,ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו ,כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז- ,1997ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם ,לרבות :נעלי בטיחות, ביגוד ,קסדות מגן ,כובעים ,כפפות ,משקפי מגן ,אוזניות ,מעילי גדם ,ציוד למניעת נפילה מגובה וביגוד זוהר. 10.19ציוד ,מכונות ,כלים ,חומרים ופסולת 10.19.1הקבלן מתחייב להשתמש בכלים והחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה. 10.19.2הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח ,ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים ,כך שלא היווצר אפשרות לפגיעה בנפש. 10.19.3הקבלן ידאג כי כל כלי עבודה ,הציוד ,הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש. 10.19.4הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכני -הנדסי ,כלי התעבורה ,כלי ההרמה ,ביזרי הרמה וכו' יהיו תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף. 10.19.5הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכני -הנדסי ,מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבודה אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף. 10.20משמעת והטלת סנקציות 10.20.1הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל ההוראות בא כח העירייה /הממונה על הבטיחות ,לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש. 10.20.2הקבלן ימסור ,לפי דרישת בא כח העירייה /הממונה על הבטיחות ,את רשימת כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישת כל רישיון ,תעודה וכל היתר אחר בשייך לו או להם ,לרבות ציוד ,מכונות וכלי רכב. 10.20.3הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה. 10.20.4נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן -הקבלן מסכים כי הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו. 10.20.5לא מילא הקבלן ,ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ,או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה -רשאית המזמינה להטיל קנס בשווי של ₪ 2,000לכל יום ,וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן עפ"י ההסכם. 19 10.21שונות 10.21.1כל ויתור ,הסכמה או שינוי מהוראות החוזה לא יהא להם תוקף אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים .כל שינוי בחוזה זה יהא בר תוקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים. 10.21.2כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי החוזה ,תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובות המצוינות במבוא לחוזה זה. 10.21.3הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה 72שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל. 10.21.4סמכות השיפוט בכל הסכסוכים שהתגלו בקשר לחוזה זה נתונה לבתי המשפט במחוז תל – אביב יפו בלבד. ולראיה באו הצדדים על החתום: ________________ המזמינה ________________ הספק 20 נספח - 1הצהרת המשתתף לכבוד א.ג.נ,. הנדון :תכנון ,ביצוע ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו את כל מסמכי המכרז ,בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממנה ,מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,על כל נספחיה נשוא מכרז זה וכל מסמכי המציע שצורפו בהצעתנו כחלק מתנאי הצעתנו זו. .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 הננו מאשרים כי בחנו ובדקנו היטב את כל התנאים המפורטים במסמכי ההמכרז, ואת כל הנתונים והנסיבות הקשורים בתכנון ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי במתחם. אנו מוותרים ויתור מלא ומוחלט על כל תביעה מכל סוג שהוא ,לרבות תביעה כספית כלשהי שמקורה בתנאי מכרז זה ו/או באי ידיעתנו של תנאי או נתון כלשהו הקשורים באספקת המתקנים ו/או בהתקנתם או הנובעים מכך. עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו ,יהוו התנאים המפורטים בה נספחים, חוזה מחייב בינינו. היה והצעתנו תתקבל ,הננו מתחייבים תוך 14יום ממועד קבלת הודעתכם על כך, לבוא למשרדכם ולהפקיד בידיכם את הערבויות המפורטות בחוזה המצורף ואת כל המסמכים והאישורים הנוספים הטעונים המצאה. הצעתנו זו תעמוד בתוקפה ללא זכות חזרה עד ליום .26/04/2015 סכום הצעתנו הסופית והכוללת הינה ) ₪ 535,000חמש מאות שלושים וחמישה אלף שקלים חדשים( בתוספת מע"מ. אנו מצרפים בזה את כל המסמכים כנדרש במכרז. שם המשתתף______________: ע.מ /ח.פ_______________ כתובת ומיקוד_________________________________________: טלפון______________: פקסימיליה_________________: דוא"ל______________: ולראיה באתי על החתום ,היום ________בחודש ________שנה _______ 21 נספח – 2ערבות מכרז לכבוד החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע בע"מ רח' גרשון דובינבוים 29באר – שבע הנדון :ערבות בנקאית מס'____________ .1 .2 .3 .4 .5 .6 אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ₪ 50,000 )מאה וחמישים אלף ש"ח( כולל מע"מ. )להלן" :סכום הערבות"( ,שתדרשו מאת ______________ להלן") :הנערב"(, בקשר למכרז מספר .117/2014 סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שיתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי ,או על ידי מוסד ממשלתי אחר, בתנאי ההצמדה שלהלן" :המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא המדד בגין חודש נובמבר 2014שפורסם ביום 15/12/2014או במועד סמוך לו. "המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהיה המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו. הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה – הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה. ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מ 15-ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. ערבות זו תישאר בתוקפה על ליום .26/04/2015 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. ערבות זו תוארך ,לתקופות נוספות עפ"י דרישת החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ ,ושתתקבל על ידינו עד התאריך הנקוב בסעיף 4דלעיל ,במידה ולא ניתן יהיה להאריך כאמור את תוקף הערבות ,תשמר לכם הזכות לדרוש את חילוט הערבות -ובלבד שהדרישה תגיע עד התאריך הנקוב בסעיף 4לעיל. ערבות זו אינה ניתנת לביטול ,להעברה או להסבה. בכבוד רב, בנק________________ ________________ טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת סניף 22 נספח – 3ניסיון מוכח בביצוע עבודות מכרז פומבי מס' - 117/2014תכנון ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע מס"ד שם העבודה תאור ומהות העבודה תאריך סיום העבודה מזמין איש קשר טלפון עלות העבודה ללא מע"מ 1 2 3 4 5 6 הנני מצהיר כי זהו שמי חתימתי ותוכן תצהירי אמת. _____________________ חתימת המצהיר אישור אני הח"מ __________ ,עו"ד )מ.ר (____________ .מאשר כי ביום _____________ הופיע/ה בפני מר/גב' _________ ,ת.ז ,_______________.לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. ______________________ חתימת עו"ד 23 נספח 4 תאריך: לכבוד: החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע בע"מ רח' גרשון דובינבוים 29באר -שבע הנדון :הצהרה על העדר תביעות אני /ו הח"מ _____________ )להלן "הקבלן"( מתכבד בזה להגיש את החשבון הכולל והסופי )להלן":החשבון הסופי"( לחברה בגין ביצוע העבודות שביצעתי עבורכם בהתאם לחוזה בינינו מספר .117/2014 א. הנני מצהיר ומאשר בזאת כדלהלן: כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע"י המפקח תמורת העבודות הינו כמפורט בחשבון הסופי ועומד על הסך __________ ) ₪להלן" :התמורה הסופית"(. ב. כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי המאושר ע"י המפקח ,אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפי החברה הכלכלית לפתוח באר שבע בע"מ ו/או עיריית באר שבע ו/או כלפי אלה הבאים מכוחם או מטעמם ,בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או טענה ו/או דרישה כאמור. ג. כן הננו מתחייבים לשפות את המזמינה בגין כל תביעה שתוגש אם תוגש כנגד המזמינה בכל הנוגע והמשתמע מהחוזה שנחתם ביננו. ד. כי על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה סך __________ ₪ובקבלת היתרה המגיעה לנו בסך של _________ ₪ -קיבלנו את מלוא התמורה לביצוע החוזה. ה. אנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות כמוגדר בחוזה במלואו. ולראיה באו על החתום: היום _________ לחודש____________ שנת_____________ שם הקבלן: 24 נספח – 5המלצות ימולא לגבי עבודות נשוא מכרז זה ,הדומים בהיקפם ,מורכבותם ,ובעלותם הכספית לנושא המכרז ,ואשר בוצעו על ידי המציע במהלך השנים כפי שמפורט 3.2לעיל. שם תיאור /הפרויקט _______________________________________________________________ מיקום הפרויקט _______________________________________________________________ תאריך ביצוע_________________________: פרטי מזמינת העבודה טל' /פקס כתובת שם _________________ __________________ ________________________/ מנהל הפרויקט טל' /פקס כתובת שם _________________ __________________ ________________________/ עלות כוללת של חוזה הפרויקט_______________________________________ : דירוג קבלנים נדרש_______________________________________________ : לוח זמנים שהוקצב לביצוע הפרויקט___________________________________ : משך ביצוע הפרויקט בפועל_________________________________________ : חוות דעת /המלצות של מזמין הפרויקט: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________________________ אישור מזמין הפרויקט המתואר לעיל: אני הח"מ ____________________________ ,מאשר בזאת ,כי הקבלן ____________________________ ביצע עבורי ובהזמנתי את הפרויקט כמתואר לעיל. ________________ ______________________ ______________________ חתימה +חותמת המזמינה תפקיד תאריך 25 נספח 6 מכרז פומבי מס' 117/2014תכנון ,ביצוע ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע הנדון :הצהרת המציע בדבר העסקת עובדים זרים כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( ,תשל"ו – ) 1976להלן":החוק"( אני הח"מ _________________ ,ת.ז ,___________________.המשתתף /מנכ"ל המשתתף /שותף במשתתף )מחק את המיותר( ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן*: .1א .המשתתף ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א – , 1991בשנה שקדמה למועד עריכת תצהיר זה; ב .המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א , 1991כאשר ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד עריכת תצהיר זה. ג .המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה אחת או יותר לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א – ,1991ואולם מועד עבירת העבירה האחרונה ,היה לפני יום .01/01/04 * )על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים(. " .2בעל זיקה" כאמור בסעיף 1לעיל ,הינו מי שנשלט על ידי המשתתף ,ואם המשתתף הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו ,כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח – .1968 .3הנני מצהיר כי זהו שמי חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ______________________ חתימת המצהיר אישור אני הח"מ __________ ,עו"ד )מ.ר (____________ .מאשר כי ביום _____________ הופיע/ה בפני מר/גב' _________ ,ת.ז ,_______________.לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. עו"ד 26 נספח 7 מכרז פומבי מס' 117/2014תכנון ,ביצוע ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע הנדון :הצהרת המציע בדבר שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( ,תשל"ו – ) 1976להלן":החוק"( אני הח"מ _________________ ,ת.ז ,___________________.המשתתף /מנכ"ל המשתתף /שותף במשתתף )מחק את המיותר( ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן*: .1א .המשתתף ובעל זיקה ** אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; .1ב .המשתתף או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,אך חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה; אחת .1ג .המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. * )על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים(. ** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 2ב' בחוק. .2הנני מצהיר כי זהו שמי חתימתי ותוכן תצהירי אמת. חתימת המצהיר אישור אני הח"מ __________ ,עו"ד )מ.ר (____________ .מאשר כי ביום _____________ הופיע/ה בפני מר/גב' _________ ,ת.ז ,_______________.לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. חתימת העו"ד 27 נספח 8 תכניות מפורטות לביצוע שאושרו על ידי המזמינה +כתב כמויות )יצורפו במעמד חתימה על החוזה מול הזוכה( 28 נספח 9 מפרט טכני לביצוע שהוגש על ידי הספק בד בבד עם הצעתו )יצורפו במעמד חתימה על החוזה מול הזוכה( 29 נספח - 10מורשי חתימות תאריך______________: כתובתי למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא: כתובת __________________________________:טלפון )עבודה(_____________ לפנות למר /גב' _________________________:פקסימיליה________________ : נציגי/תי המוסמך/ת לצורך דיון /פנייה בעניין הצעה זו היא /הוא מר /גב'___________ חתימה וחותמת המציע תאריך אישור עו"ד אני הח"מ _________________ עו"ד מרחוב __________________ מס' _______ עיר ________________ מאשר בזאת כי היום _________________ חתמו בפני ה"ה ____________________________ ת.ז _____________________ וה"ה ___________________ ת.ז ___________________ על מסמכי מכרז מס' ______ _____________________ _____________________ תאריך עו"ד אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד אני הח"מ _________________ עו"ד מרחוב __________________ מס' _______ עיר ________________ מאשר בזאת כי עפ"י החלטת חב' _______________ בע"מ חותמת התאגיד בצירוף חתימותיהם של ה"ה __________________ ת.ז __________________ .ו ___________________ -שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מס' _______ זה בפני ,מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין. _____________________ _____________________ תאריך עו"ד 30 נספח 11 אישור על קיום ביטוח לכבוד :החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע בע"מ )"המזמינה " -להלן( א.נ, הנדון :אישור על קיום ביטוחים של )להלן":הקבלן"( תכנון וביצוע מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר-שבע. )להלן":העבודות"( לפי חוזה /מכרז מספר 117/2014 )להלן":החוזה"( אנו הח"מ ____________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלקמן: .1אנו הוצאנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע עבודות הקמה ,כמפורט להלן : 1.1 קבלניות / ביטוח עבודות קבלניות בגין העבודות בערך כולל של _______-כולל מע"מ. לתקופה מ ________-עד. ________- הכולל גם כיסוי עבור :כ"הס לרבות רעידת אדמה וניזקי טבע. רכוש סמוך גבול אחריות בגובה של 10%מערך העבודה ,ולא פחות מ.₪ 500,000 - פינוי הריסות גבולות אחריות בגובה של 10%מערך העבודה ,ולא פחות מ.₪ 500,000 - רכוש שעליו עובדים גבולות אחריות בגובה של 10%מערך העבודה ,ולא פחות מ.₪ 500,000 - 1.2 ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )צד שלישי ( על פי כל דין : גבולות אחריות לתובע .₪ 10,000,000 מקרה ותקופה .₪ 10,000,000 1.3 ביטוח חבות מעבידים בגין כל עובדים המועסקים ע"י הקבלן בביצוע העבודות , לרבות קבלני משנה ועובדיהם בגבולות האחריות : למקרה ולתקופה .₪ 20,000,000 .2ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי אחריותו של המבוטח על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם /או גוף כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של המבוטח /או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם ביצוע העבודות ,בגבולות האחריות בסך של ₪ 3,000,000למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח .הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר 31 אובדן ,שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח ,אובדן ו/או שחזור מסמכים ,הפרת סודיות ואי יושר של עובדים. הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודות נשוא ההסכם ,אף אם ביצוען החל בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך )................להלן" :התאריך הרטרואקטיבי"( ,וכולל תקופת גילוי מורחבת של 6חודשים. מספר פוליסה___________ : תקופת הביטוח :החל מיום _________ ועד ליום _________. .3ביטוח חבות מוצר לכיסוי אחריותו של המבוטח על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או רכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו עקב מוצרים שיוצרו ו/או הוכנו ו/או הורכבו ו/או תוקנו ו/או סופקו ו/או נמכרו ו/או הופצו ו/או טופלו בכל דרך אחרת על ידי המבוטח ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו ,בגבולות אחריות בסך של ₪3,000,000למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח. ביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודות נשוא ההסכם ,אף אם ביצוען החל בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך )...................להלן" :התאריך הרטרואקטיבי"( ,וכולל תקופת גילוי מורחבת של 12חודשים. מספר פוליסה___________ : תקופת הביטוח :החל מיום _________ ועד ליום _________. הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודות נשוא ההסכם ,אף אם ביצוען החל בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך___________) להלן" : התאריך הרטרואקטיבי"( ,וכולל תקופת גילוי מורחבת של 6חודשים. תקופת הביטוח :החל מיום____________ ועד ליום ____________. .4שם המבוטח בביטוחים לעיל הורחב לכלול גם את החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע בע"מ ו/או קבלני משנה ו/או עיריית באר שבע. .5הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות מכסה בהתאם לתנאיה וחריגיה ,עד כמה שלא שונו באישור זה ,אבדן או נזק מכל סיבה שהיא הנכללים בעבודות ,אשר אירעו בתקופת ביצוע העבודות והתגלו חדשים במועד מסירת העבודות למזמין ,והשיפוי במקרה אובדן או נזק הוא בסכום המלא של עלות השיקום של הנזק למצבו כחדש ו/או עלות החלפה על בסיס ערכו כחדש של הרכוש שניזוק ,וכן הוצאות מיוחדות שתידרשנה ,שכר מומחים ,שכר 32 עבודה בשבתות ,חגים ,עבודות לילה ,הוצאות הובלה מיוחדות ,משלוח אווירי עד סך 10%מהנזק. .6כל ביטוחי העבודות הקבלניות יערכו לתקופה בת 24חודשים ממועד התחלת העבודות. לפי דרישות הקבלן ו/או המזמינה שתועבר אלינו בכתב ,יוארכו הביטוחים לתקופות נוספות. למען הסר ספק מובהר בזה כי הכיסויים המפורטים בסעיפים )1ב( ,ו)ג( וכן כיסוי נזק לרכוש סמוך ,רכוש שעליו עובדים ופינוי הריסות הנם בתוקף גם בעת ביצוע עבודות בדק, תיקונים והתחזוקה הקבועה בפוליסה בת 24חודשים ממועד מסירת העבודות לחברה. .7בכל פוליסות הביטוח לפי סעיף 1לעיל נכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד המזמינה ועיריית ב"ש ,חברות בנות ושלובות של המזמינה ועיריית ב"ש ,עובדי המזמינה ועיריית ב"ש וכל הבאים בשם ו/או מטעמם. .8אנו מאשרים כי בכל פוליסות הביטוח הנזכרים בסיף 1לעיל: 8.1 המזמינה ,מנהלים ועובדים של המזמינה ועיריית באר-שבע ,חברות בנות ושלובות של המזמינה ושל עיריית באר-שבע וכל הבאים בשם ו/או מטעמם ,נכללים כמבוטחים נוספים. 8.2 בביטוחי חבות נכלל סעיף אחריות צולבת. 8.3 נכלל תנאי הקובע כי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות אינה ניתנת לביטול אלא מחמת אי תשלום או מרמה בתביעת תגמולי ביטוח אשר חובת הוכחתם עלינו .ביטול הפוליסה בנסיבות הנ"ל יהיה מותנה במתן הודעה מוקדמת לכל המבוטחים לרבות המזמינה 60יום לפחות לפני מועד הביטול המבוקש בדואר רשום. בשאר הפוליסות ביטול הפוליסה או אי חידושן יעשה בהודעה מוקדמת שתימסר במכתב רשום גם למזמין 60יום לפחות לפני מועד הביטול המבוקש. 8.4 נקבע כי הפרת תנאים בפוליסת הביטוח על-ידי הקבלן וכל הבא בשמו או מטעמו לא תפגע בזכויות המזמינה. 8.5 נקבע כי זכויות המזמינה לא תפגענה מחמת איחור במסירת הודעה על אירוע נזק. אלא אם המקרה היה ידוע למזמין והוכח כי נגרם לנו נזק מחמת האיחור האמור. .9הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית במקרה נזק .אולם המזמינה רשאית ,אך לא חייב ,לשלם את הפרמיות ,אם יבחר לפי שיקול דעתו לעשות כן . .10כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפריע או מקטין או מביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמינה ,ולגבי המזמינה הביטוח על-פי הפוליסות הנ"ל הוא ביטוח ראשוני. 33 .11סכומי הביטוח יהיו צמודים למדד מחירי תשומות הבניה לגבי סכומי הביטוח בסעיף 1 א'. .12אירע מקרה ביטוח באחת הפוליסות שבסעיף 1לעיל ,אשר גרם נזק לעיריית ב"ש ו/או המזמינה ו/או מי מטעמן ,תגמולי הביטוח יוקצו קודם כל לכיסוי נזק זה לפני כל מטרה אחרת. .13הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לאמור באישור זה הגובר על תנאי הפוליסות הרלוונטיות. חותמת וחתימה ......................... בטלים ומבוטלים: כל חריג בפוליסות המפקיעים או המגבילים הכיסוי כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים ,דרכים ,גשרים ,כל חריג המתייחס למנופים ,מעליות ,מכשירי הרמה ,טעינה ופריקה, חפירות ,צינורות ,מתקנים או כבלים תת קרקעיים )כפוף לביצוע בירור אצל הרשויות (₪600.000 זיהום תאונתי ,קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם ,עבודת נוי ,רכוש של המזמינה שבו פועל הקבלן , פרעות מהומות שביתה ,השבתה ,תכנון ליקוי ,עבודה לקויה ,חומרים לקויים ) למעט נזק לחלקים הלקויים עצמם אשר גרמו לאבן ו/או הנזק(. ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידעם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה ,שבין המזמינה לקבלן ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים ללא הסכמה מראש ובכתב. הפוליסה כפופה לתנאי ביט .2014 תאריך פוליסה מספר שם הסוכן כתובת הערה יש לקבל עם חותמת וחתימה מקוריים בלבד. חתימת וחותמת המבטח 34 נספח - 12ערבות ביצוע בנק____________________________ : סניף____________________________ : כתובת הסניף____________________________ : תאריך ____________________________: לכבוד: החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע בע"מ רח' גרשון דובינבוים 29באר-שבע הנדון :ערבות בנקאית מס' ___________ .1 .2 .3 .4 .5 .6 אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ₪ 53,500 )חמישים ושלושה אלף וחמש מאות ש"ח( לא כולל מע"מ. )להלן":סכום הערבות"( ,שתדרשו מאת___________להלן") :הנערב"(, בקשר לקיום ההתחייבויות בחוזה מספר . 117/2014 סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שיתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי ,או על ידי מוסד ממשלתי אחר, בתנאי ההצמדה שלהלן " :המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא המדד בגין חודש נובמבר 2014שפורסם ביום 15/12/2014או במועד סמוך לו. "המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהיה המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו. הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה – הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה. ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מ 15-ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילת מאת הנערב. ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך __________. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. ערבות זו תוארך ,לתקופות נוספות עפ"י דרישת החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ ,ושתתקבל על ידינו עד התאריך הנקוב בסעיף 4דלעיל ,במידה ולא ניתן יהיה להאריך כאמור את תוקף הערבות ,תשמר לכם הזכות לדרוש את חילוט הערבות – ובלבד שהדרישה תגיע עד התאריך הנקוב בסעיף 4לעיל. ערבות זו אינה ניתנת לביטול ,להעברה או להסבה. בכבוד רב, בנק __________________ __________________ טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף. 35 נספח - 13ערבות טיב בנק___________________________: סניף___________________________: כתובת הסניף___________________________: תאריך___________________________: לכבוד: החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע בע"מ רח' גרשון דובינבוים 29באר-שבע הנדון :ערבות בנקאית מס' ___________ .1 .2 .3 .4 .5 אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ) 25,000עשרים וחמישה אלף ( ₪כולל מע"מ. )להלן" :סכום הערבות"( ,שתדרשו מאת ___________ להלן ") :הנערב"(, בקשר לקיום ההתחייבויות בתקופה הבדק בחוזה מספר .117/2014 סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שיתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי ,או על ידי מוסד ממשלתי אחר, בתנאי ההצמדה שלהלן " :המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא המדד בגין חודש _____ 2015שפורסם ביום __/__ /2015או במועד סמוך לו. "המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהיה המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו . הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה – הסכום המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי , נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה. ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מ 15 -ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך ___________. כך דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. ערבות זו תוארך ,לתקופות נוספות עפ"י דרישת החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ ,ושתתקבל על ידינו עד התאריך הנקוב בסעיף 4דלעיל ,במידה ולא ניתן יהיה להאריך כאמור את תוקף הערבות ,תשמר לכם הזכות לדרוש את חילוט הערבות – ובלבד שהדרישה תגיע עד התאריך הנקוב בסעיף 4לעיל. .6ערבות זו אינה ניתנת לביטול ,להעברה או להסבה. בכבוד רב, בנק __________________ __________________ טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף. 36 נספח 14 מכרז פומבי מס' 117/2014 תכנון ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע תעודת מסירת עבודה )טופס טיולים( שם האתר: פארק נחל באר שבע -מתחם התיאטרון שם הפרויקט: תכנון ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי מס' הזמנת עבודה/חוזה: 117/2014 שם הקבלן המבצע: אישור קבלת העבודה מהקבלן לרשות המקומית חתימה תאריך הערות מחלקות + חותמת מדידות חשמל פיקוח פסולת על הבניה אגף אחזקה מחלקת אחזקת מתקני משחק אגף בטיחות מינהלת פארק נחל באר שבע מאשר: סגן /מהנדס העיר: מצורפים: 1תכנית עדות ,גם בדיסקט לפי מפרט ) 827כולל תרשים סביבה( ,מאושרת ע"י מודד מוסמך ,המתכנן ומנהל הפרוייקט. 2מערך בדיקות טיב עבודה ,מאושר ע"י מנהל הפרוייקט. 37 נספח 15 החברה הכלכלית לפתוח באר שבע בע"מ רח' גרשון דובינבוים 29באר שבע 84896טל 08-6280837 :פקס08-6273162 : Beer Sheva gershon dovinboym 29 St. Tel: 972-8-6280837 Fax:6273162 לכבוד צו התחלת עבודה תכנון ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע חוזה מס' 117/2014 מהות העבודה תכנון וביצוע מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע 1ניתן לקבלן בזה צו התחלת עבודה לביצוע החוזה שבנדון. בהתאם למפורט במכרז, 2מסירת השטח תתקיים ביום עליכם להתחיל בביצוע העבודה תוך 14ימים מקבלת צו התחלת העבודה ולהשלימה, תוך ________ חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה. מנהל הפרויקט: 3המפקח יהיה נציג של משרד שם המפקח: 4צו זה מוגבל להיקף הכספי הרשום בפקודת העבודה. עם קבלת צו התחלת עבודה יש להמציא לוח התקדמות העבודה לידי 5 מנהל הפרויקט. הנכם אחראים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בנייה( תשט"ו 6 1955ו/או בהתאם לתקנות ,הוראות וצווים אחרים – והכל כמפורט בהסכם ובהוראות הדין. מהנדס החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ - תאריך חתימה מנהל הפרויקט - תאריך חתימה מסכים לתנאים הנ"ל נציג הקבלן - תאריך חתימה 38 נספח 16 מכרז פומבי מס' 117/2014 תכנון ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע תעודת השלמה תאריך: הפרויקט: תכנון ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע העבודה: תכנון ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע המזמינה: הקבלן: תאריך בדיקת העבודות ע"י הצוות המפורט להלן: תאריך תחילת תקופת הבדק: על פי ההסכם אנו מאשרים בזה כי העבודה בוצעה והושלמה לפי הדרישות של כל מסמכי חוזה זה ,להוציא את העבודות המפורטות בנספחים לתעודה זאת ועבודות שהקבלן התחייב לבצע במהלך תקופת הבדק. צוות בדיקת העבודה: 1המתכנן: 2המפקח: 3מהנדס העיר: 4נציג המזמינה: 39 נספח 17 מכרז פומבי מס' 117/2014 תכנון ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע רשימת מסמכים שהקבלן נדרש לצרף מס"ד תאור המסמך /אישור /תכנית התקבל הערות מסמכים להגשה לפני התחלת עבודה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 חוזה חתום )כולל נספחים( אישור על קיום ביטוחים מאושר ערבות ביצוע כנדרש תכנית בטיחות מאושרת ע"י העירייה מהנדס ביצוע מוסמך ומנהל עבודה מוסמך מאושרים ע"י המזמינה רשימת קבלני משנה לאישור המפקח אישור המפקח למודד מוסמך שיועסק ע"י הקבלן חוזה בין הקבלן למעבדה מאושרת לביצוע בדיקות סימון המגרש ומיקום המבנה -מאושר ע"י מודד העירייה גידור היקפי מאיסכורית +שערי כניסה שילוט ע"פ דרישות החוזה מבנה לשימוש הפיקוח סימון מקום לאחסנת חומרים שמירה ,תאורה ,שילוט אזהרה ,מעקות בטיחות לשיקול המזמינה לא נדרש לא נדרש לא נדרש לא נדרש מסמכים שנדרש לצרף לצו התחלת עבודה חתום 15 16 לוח גאנט מאושר ע"י הפיקוח והמזמינה אישור הצהרה והתחייבות הנחיות בטיחות חתום. לא נדרש 16 היתר לביצוע עבודות חפירה חתום )כולל הסדרי תנועה והסדרי בטיחות באתר(. לא נדרש 17 היתר בניה בתוקף. לא נדרש 18 19 20 אישור מודד מוסמך לפני יציקת יסודות ערבות מקדמה במידה וניתנה חישובי כמויות ותוכניות עדות במתכונת חשבון סופי. צילומי גידור האתר. צילום שילוט באתר. חשבון חלקי . 1 חשבון חלקי . 1 לוח גאנט תואם לתקופת זמן ביצוע בצו התחלת העבודה ומאושר מאושר ע"י הפיקוח . חשבון חלקי . 1 אישור משרד העבודה למנהל עבודה באתר. חשבון חלקי . 1 מסמכים שנדרש לצרף לחשבונות חלקיים לא נדרש 40 מסמכים שנדרש לצרף לחשבון סופי 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 טופס "טיולים" חתום ע"י מחלקות העירייה אישור יועץ בטיחות אישור כיבוי אש אישור פיקוד העורף אישור בזק אישור חברת חשמל אישור משרד הבריאות הגשת אישורים לקבלת טופס 4 תכניות AS MADEמאושרות ע"י המתכננים בדיקת בטונים בדיקת בלוקים בדיקת אטימות גג בדיקת אטימות קירות וחלונות בדיקת גלאי אש בדיקת מערכות תקשורת בדיקת אינסטלציה בדיקת חשמל בדיקות מעבדה טופס 4 תעודת גמר תעודת השלמה הכנת ספר מתקן הדרכת אנשי תחזוקה ערבות בדק הצהרה על העדר תביעות ביטוח חבות מוצר תעודת סיום לסוף שנת בדק תעודת השלמה נספח 16 טופס טיולים נספח 14 לא נדרש לא נדרש לא נדרש לא נדרש לא נדרש לא נדרש לא נדרש לא נדרש לא נדרש לא נדרש לא נדרש לא נדרש לא נדרש 41 נספח 18 מכרז פומבי מס' 117/2014 תכנון ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע תעודת סיום )לסוף תקופת הבדק( תאריך_______: הפרויקט: תכנון ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע העבודה: אספקה ,הובלה והתקנת מתקני משחקים ,הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע המזמינה: הקבלן: תאריך בדיקת העבודות ע"י הצוות המפורט להלן: תאריך תחילת תקופת הבדק: על פי האמור בהסכם ,אנו מאשרים בזה כי העבודה בוצעה והושלמה לפי הדרישות של כל מסמכי חוזה זה. מסירת תעודת סיום זו לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויות הנובעות מחוזה זה אשר מטבע הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. צוות בדיקת העבודה: 1המתכנן: חתימה: 2המפקח: חתימה: נציג 3 המזמינה: חתימה: 42 נספח – 18.1העדר תביעות חשבון סופי הנדון :הצהרה על העדר תביעות -חשבון סופי תאריך: לכבוד: החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע בע"מ רח' גרשון דובינבויים 29באר -שבע אני /ו הח"מ _____________ )להלן "הקבלן"( מתכבד בזה להגיש את החשבון הכולל והסופי )להלן" :החשבון הסופי"( לחברה בגין ביצוע העבודות שביצעתי עבורכם בהתאם לחוזה בינינו מספר .117/2014 א. הנני מצהיר ומאשר בזאת כדלהלן: כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע"י המפקח תמורת העבודות הינו כמפורט בחשבון הסופי ועומד על הסך __________ ) ₪להלן" :התמורה הסופית"(. ב. כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי המאושר ע"י המפקח ,אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפי החברה הכלכלית לפתוח באר שבע בע"מ ו/או עיריית באר שבע ו/או כלפי אלה הבאים מכוחם או מטעמם ,בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או טענה ו/או דרישה כאמור. ג. כן הננו מתחייבים לשפות את המזמינה בגין כל תביעה שתוגש אם תוגש כנגד המזמינה בכל הנוגע והמשתמע מהחוזה שנחתם ביננו. ד. כי על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה סך __________ ₪ובקבלת היתרה המגיעה לנו בסך של _________ ₪ -קיבלנו את מלוא התמורה לביצוע החוזה. ה. אנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות כמוגדר בחוזה במלואו. שם החברה: שם מלא: חותמת וחתימה: 43 מסמך ג' נספח - 19מפרט טכני מיוחד לביצוע מתקני משחקים ,הצללה ומשטחי גומי במידה ולא צוין אופן העבודה ,המדידה ואו כל מחלוקת אחרת תהא המזמינה רשאית להחליט ולקבוע שאופן העבודה והמדידה יקבע בהתאם למפרט הכללי )המפרט הכללי המעודכן לעבודת בניין שבהוצאת הועדה הבין משרדית מטעם משרד הביטחון ,משרד העבודה ,מע"צ ומשהב"ש, אשר ניתן לרכושו בהוצאה לאור של משרד הביטחון( ,לרבות כל המפרטים הכלליים של מערכת הביטחון ,בין שהם מצורפים למסמכי החוזה ובין שהם לא ,והנזכרים ברשימה. .1להלן עקרונות כלליים לתכנון הצעת המציע: 1.2 תכנון מפורט שיכלול את כל דרישות מסמכי המכרז :מסמך א' ,מסמך ב' ומסמך ג' על סעיפיו ונספחיו כולל הדגשים הבאים: 1.3 הדמיה ממוחשבת של הפרויקט. 1.4 פרטים עקרוניים וחתכים. 1.5 מפרטים טכניים. 1.6 מתקני משחק וריהוט גן כולל אישור מכון התקנים וכפי שמפורט ביתר מסמכי המכרז נשוא זה. 1.7 אבני סימון עיוורים מגומי במידה ויש צורך כולל אספקה והתקנה. 1.8 פירוט מלא של צורת ושטח הצללת המתחם והצבת עמודי ההצללה. 1.9 משטח גומי במספר גוונים. 1.10 גידור המתחם בגדר קבועה כולל כניסות ויציאות ודגם הגדר -במידה ויידרש התקנת גדר כחלק מקבלת תקן ואישור הפעלת המתקן ,תותקן הגדר בתקציב נפרד שאינו חלק מהתקציב הכולל המופיע בנספח 1סעיף .6המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנצל ו/או לא לנצל את הצעת המחיר של המציע אשר מופיעה בנספח 21במפרט הכמויות בסעיף 60.10.0100לביצוע גידור המתחם ושומרת את הזכות לבצע זאת עם ספק אחר. על המציע לבדוק את דרישות התקן ובאם תידרש התקנת גדר ,יידע את מנהל הפרויקט בהקדם כדי שיערך להתקנת הגדר מבעוד מועד. 1.11 המציע מודע שכל העבודות המפורטות בהצעתו יתבצעו בתוך 60ימים קלנדריים מיום קבלת אישור המזמינה ואו קבלת היתר הבניה וצו תחילת עבודה . 1.12 דרישות הבטיחות ,נגישות וכל הנדרש. .2בנוסף לאמור לעיל ,נספח 21הינו חלק בלתי נפרד ממפרט הכמויות ולהפך .במידה וישנה אי הסכמה על אופן הביצוע ותכולת העבודה בין הנספחים 9ומסמך ג' ,תהא המזמינה המחליטה הבלעדית בסוגיות. 44 .3משטח אריחי גומי 1.13 משטח אריחי גומי מ 100%גומי צמיגים ממוחזר. 1.14 התנגדות לחום 40-80מעלות לזמן ארוך 110 .מעלות לזמן קצר .עשויים פתיתי גומי מודבקים בדבק פוליאוריטן. 1.15 התקנה – הדבקה ע"ג בטון או משטח מיוצב .המשטח חייב להיות אחיד ומפולס לכל שטח המתחם כולל שיפועים נדרשים לניקוז המים. 1.16 )לאישור המתכנן( באמצעות דבק על בסיס פוליאוריטן ולפי הוראות היצרן. 1.17 ההתקנה תבוצע ע"י מתקין מאושר על ידי היצרן )כולל אישור בכתב של היצרן( .נדרש אישור היצרן בתום ביצוע העבודה. .4הצללה 1.18 אספקה והתקנה של עמודי הצללה ע"פ התוכנית מדגם רשת צל )בהתאם למפורט בסעיף 1.10.2לעיל( או ע"ש .בעל עמידות לקרינת ,UVההצללה מבוססת על עמוד /עמוד מרכזי עם עמודים היקפיים ,כבל פלדה מושתל בתוך מכפלת האריג ,מה שמבטיח מתיחה מקסימאלית ומאפשר משחק עם הבדלי הגובה על מנת ליצור הצללה דקורטיבית .כמו כן קיימות רצועות חיזוק מהעמוד /העמודים המרכזיים לכל עמוד היקפי .תפירת האריג מתבצעת באמצעות גזרה ממוחשבת ,האריג יהיה בצבעים שונים או בצבע אחד באותה הממברנה לפי בחירת המפקח ובלבד שהיה בגוון בעל לפחות 90%הצללה .נושא תו תקן חסינות אש .5093אחריות לבד 10שנים .כולל תכנון אדריכלי ואישור קונסטרוקטור ליציבות המבנה. 1.18.1 העמוד המרכזי של ההצללה ישמש בנוסף כעמוד תאורה לכל דבר ועניין ,קרי הכנות לפתח למגש חיבורים ,יציאות לכבלים לחיבור גופי התאורה בגובה 5מ' .אל העמוד יחוברו שני צינורות שרשוריים תקניים בקוטר 75מ"מ שיגיעו מתוך עמוד התאורה הקיים אל העמוד המרכזי ,כולל כל הנדרש להטמנת השרוולים ,סרט סימון ,עומק 0.8מ' וכו'. 1.19 באחריות המשתתף לבדוק סימון כל האלמנטים הנמצאים בשטח ולוודא התאמת המידות בשטח להצעתו. 1.20 מפרט טכני -אריג אוסטרלי מחוזק commercial 95 frאו שווה ערך בהתאם למפרט הבא: 1.20.1מבנה החומר חוטי פוליאתילן בצפיפות גבוהה ומיוצבים כנגד קרני UVארוגים וסרוגים בצורה מיוחדת המונעים אפשרות פרימה או קריעה. 1.20.2האריג אינו נרקב ודוחה עובש. נתוני האריג: Material מרכיב החוט מבנה החוט דוגמת אריגה מיוחדת UV stabilized HOPE Yarn Mono filament & tape Construction Lock – stilch Knilted pattern 45 תפירה בעזרת חוטים בעלי HOPE המכילים חומרים עמידים חוזק מפני U.V. טווח טמפרטורות -30°C Temperature range lo+80°C 1.20.3 חוזק קריעה שתי ,203ערב .268 1.20.4 לחץ בקיעה 3.7קילו ניוטון למ"ר )לפי תקן אוסטרלי .(AS2001 .2.4 1.20.5 הצללה .91%-98% 1.20.6 סינון קרינה 95%מסנני UVAו -UVB-תואם סטנדרט AS4174 1.20.7 משקל 320-340גר' למ"ר. 1.20.8 עובי האריג ב 1.5 -מ"מ. 1.20.9 מכיל חומרים מעכבי בעירה עפ"י תקן 5093ואישור מכון התקנים מס' 8811207448 1.20.10התקן אמריקאי . NFPA 7D1-99 10 1.20.11שנות אחריות על הרשת כנגד התפוררות ,למעט נזקי טבע וונדליזם. 1.20.12הרשת הינה מאושרת ע"י משרד החינוך ,משרד הבריאות ומכבי אש ,להתקנה בסביבה של ילדים ומבוגרים . 1.21 על הקבלן הזוכה לתאם את התכניות עם קבלן משטחי הגומי וההצללה מטעמו ולוודא שישמרו מרחקי הבטיחות עפ"י התקן. 1.22 עמודי ההצללה יבוצעו בתוך שטחי הבטון המיועדים למתקנים בתוך תחום מתקני המשחק ולא על שבילי הבטון המסורק. 1.23 הנ"ל כולל את ביצוע עבודות הפיתוח של הנגישות וכל עבודות הפיתוח שידרשו לדוגמא: אספקה והתקנת אבן סימון עיוורים מגומי ,אם יש צורך לפי מכון התקנים. 1.24 מתקני המשחקים יבוצעו משלד של פלדה מגולוונת /נירוסטה כולל מחברים תעשייתיים בשילוב כבלים ,רשתות ,גומי וכו'. 1.25 בכל המתקנים יבוצע גלוון הם על כל חלקי הפלדה /נירוסטה ,הגלוון יבוצע רק לאחר השלמת כל הריתוכים ועל כל המתקן .כל זאת ,בכפוף לאישורים הנדרשים לגבי טיבם של החומרים ,התאמתם לדרישות התקן הישראלי או כל תקן אחר בהעדר תקן ישראלי, והתאמתם לשימוש במתקני משחק לפי דרישות התקן הישראלי .בגמר העבודה על הקבלן הזוכה להעביר אישור מכון תקנים כולל אישור נגישות. 1.26 לא ניתן לשלב מתקני עץ. 1.27 לא ניתן לשלב מתקנים המשמיעים מוזיקה או קולות שונים או שמחוללות שבת. 1.28 בכל השטח יש עמודים /כבלים חשמל +נטועים עצים ואלמנטים שונים כגון :ריהוט גן, פרגולות ועמודי תאורה ,יש להתחשב בהם בזמן העבודה. 1.29 על הקבלן הזוכה לעבוד בכפוף לפיקוח. 1.30 על הקבלן לתקן על חשבונו כל נזק שייגרם כולל תיקוני ריצוף ובטון ולפנות פסולת שתיווצר במהלך העבודות ועל חשבונו. 46 1.31 אחריות למתקנים – 10שנים למתקני המשחק 7,שנים להצללות )כולל מתיחה ובלאי מרוח( 10 ,שנים למשטחי גומי ,אחריות מלאה על כלל המתחם ל 5-שנים .האחריות החלה על הקבלן תהא הגבוהה מבין המצוין בסעיף זה. 1.32 על הקבלן לגדר את המקום ולדאוג לנושא הבטיחות כולל שומר על חשבונו. 1.33 מתחילת העבודות ועד סיומן ולאחר שהותקן משטח הגומי באזוריי המשחקים ,על הקבלן לדאוג לשמירה רצופה של 24/7מתחילת העבודה ועד סופה על חשבונו כולל גידור המקום. 47 נספח 20 תשריט המתחם – מצב קיים 48 49 נספח 21 טבלת מפרט טכני מפרט טכני -מתקני שעשועים פארק באר שבע תיאור מבוקש סעיף 8תשתיות חשמל תאורה ותקשורת 8.01הכנות לתאורת חוץ צינור פי.וי.סי סוג שרשורי דו שכבתי קוטר 75 מ"מ כולל :מופות ייחודיות לצנרת זו ,חפירה, 08.01.0055חציבה) ,מעמוד תאורה קיים ,מיקום יינתן בסיור קבלנים( חפירה ו/או חציבה תעלות לצנרת חשמל בעומק 100ס"מ .ורוחב להנחת 4קנים של 75 מ"מ רק לפי הנחיות בכתב באיזור קווי מ"ג 08.01.0180ת"ק קיימים )מעמוד תאורה קיים ,מיקום יינתן בסיור קבלנים(. הערות: כל המחירים כוללים אספקה ,הובלה ,התקנה ואחריות וכל הנדרש לביצוע מושלם ובהתאם לדרישות מסמכי מכרז נשוא זה. 40 פיתוח האתר הכנת השטח להנחת משטח גומי הכולל: חפירה בשטח המתחם לעומק הנדרש ,הידוק מבוקר של שתית ,אספקה ופיזור של מצע סוג א' בשתי שכבות של 15ס"מ כל שכבה והידוק 40.020.0100המצע עד רמה של .97%כולל בדיקות קרקע ממעבדה שאושרה ע"י המזמינה 40.054.0040 אבן גן 10/20/100ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון )בתיאום מול אדריכל /מפקח הפרויקט( התקנת אבן "חופי" כאבן גבול לשבילי 40.090.0020אספלט ע"פ פרט קיים 42.06פרגולות והצללות סככת הצללה לאזור מתקנים ע"פ תכנית אדריכלית כ 350 -מ"ר וע"פ תכנית קונס' המכילה גם מפרטים טכניים והנחיות לביצוע. המחיר כולל את רשת הצל ,העמודים, 42.06.0020היסודות וכל אביזרי החיבור לרבות הכנת חישוב סטטי והספקת תכניות הרכבה )(S.D לאישור המתכנן -הכל מלא ומושלם וקבוע במקומו .כולל פירוקים נדרשים והחזרת השטח. תיאור מוצע 50 42.06.0050 42.05 42.050.0010 42.1 42.10.0010 סככת ההצללה עפ"י התקן האוסטרלי: חוזק מתיחה בטכניקת אריגה -עד .70% 95%חסימת קרני U.Vתואם סטנדרט.AS4174 בד כבה מאיליו. בחירת גוון בעל לפחות 90%הצללה. עפ"י תקני כיבוי אש ומכון התקנים למתקנימשחקים. העמוד המרכזי של ההצללה ישמש בנוסף כעמוד תאורה לכל דבר ועניין )פתחים למגש חיבורים ויציאות לגופי התאורה בגובה מספיק רחוק מרשת ההצללה( ,התקנת חיבורי הרשת בעמוד המרכזי תהא בגובה של לפחות 7מ'. מתקני משחק אספקת מתקני משחקים אתגריים לילדים בשיטת תכנון ביצוע בתוך תא שטח ששטחו כ- 350מ"ר ,בפארק נחל באר שבע .ההצעה כוללת הגשת תכנון מלא של כל תא השטח. בתכנון יוצגו כל המתקנים המוצעים .המתחם מיועד לגילאים 2-12שנה )לפחות 50% מהמתקנים לילדים עד גיל .(6כל חומרי המתקנים יהיו כאלה העמידים בקרינת .UV כל הפלדות תהיינה מגולוונות בחם ומטופלות במערכת צבע מתאים לאווירה ימית ויאושר ע"י המזמינה .משטח הבלימה כולל את מלוא העובי הדרוש בהתאם לתקן. המציע יציין במפורש ויצרף להצעתו את כל המסמכים הטכניים התומכים לרבות בדיקות של מכון התקנים למתקנים המוצעים וכן לחומרי משטחי הבלימה ולמשטחים בין משטחי הבלימה לבין התשתיות. המתקין )שאושר טרם תחילת העבודה ע"י היצרן כמתקין מורשה מטעמו( יידרש ,כתנאי לאישור העבודות ,להציג אישור מכון התקנים לכל מתחם מתקני המשחקים לרבות משטח הבלימה ,בהתאם לת.י 1498 .על כל חלקיו. אריחי בטיחות מגומי ו/או יציקת גומי המשטח הנ"ל יהיה בגודל של כ 350 -מ"ר: אריחי בטיחות מגומי ו/או יציקת גומי ,בעלי תו תקן מכון התקנים )ת"י .(1498 האריחים ו/או היציקה יותקנו מתחת או מסביב למתקני משחק על גבי כל תשתית שתאפשר את אישור מכון התקנים :מצע מהודק ו/או יציקת בטון בהתאם לאישור המזמינה. נדרש להתקין לפחות 85%משטח החיפוי באריחים ולבצע השלמות ביציקות קרות. ניתן להחליף פרט אבן שפה ביציקת גומי עפ"י פרט שיאושר ע"י המתכנן. צבע האריחים :שחור ,אדום ,ירוק. צבע יציקת הגומי :כחול ,אדום וירוק באמצעות תערובת גומי ממוחזר בתוספת EPDMצבעוני. סוג האריחים ו/או היציקה ייקבעו עפ"י גובה נפילה נדרש בתקן. האריחים יסופקו במידה1000X1000 :מ"מ. 51 אחריות בת 10שנים על עמידות האריחים ו/או היציקות גומי ו/או ההתקנה. האחריות ל 10שנים כוללת עמידה בקבלת תקן תקופתי לאורך תקופת האחריות. לא לשקלול -המחיר כאופציה להפעלה ע"י המזמינה ואינו מחייב את המזמינה להפעלתו. התקציב לביצוע 60גידור סעיף תאור גדר תיחום למתחם .כולל :כניסות ויציאות למתחם, אספקה והתקנה ,צביעה בתנור בגוון לפי בחירת 60.10.100המזמינה ,ברזל מגולוון .כולל אישור תו תקן להפעלת המתחם ע"י התקנת הגדר. יחידה מ"א כמות מחיר יח' סה"כ
© Copyright 2024