לחץ כאן לצפייה - מועצה מקומית מבשרת ציון
מועצה מקומית מבשרת – ציון THE LOCAL COUNCIL MEVASSERET ZION מכרז מס' 3/2015 להנחת קווי ניקוז ברחוב האורן ביישוב מבשרת ציון יוני 2015 ת.ד 3556החוצבים 1מעוז ציון ,מיקוד 90805טל' 02– 5348517 /02 -5348516פקס 02– 5348589 " [email protected]גבה עלי לך מבשרת ציון" )ישעיהו מ' ט' ( מכרז מס' 3/2015 תוכן עניינים מסמך א' -הזמנה להציע הצעות מסמך א) – (1פרטי המשתתף והצהרה על ניסיון קודם. מסמך א) – (2נוסח תצהיר בדבר קיום דיני עבודה. מסמך ב' -הצהרת המשתתף מסמך ג' – הסכם נספח א' – נספח ב' – נספח ג' – נספח ד' – נספח ה' – נספח ו' – נוסח ערבות בנקאית להסכם. מפרט מיוחד. כתב כמויות ומחירים. רשימת התוכניות והתוכניות. נוסח אישור לקיום ביטוחים. הוראות בטיחות. 2 מכרז מס' 3/2015 מסמך א' ההזמנה להציע הצעות הזמנה להציע הצעות להנחת קווי ניקוז ברחוב האורן ביישוב מבשרת ציון .1כללי המועצה המקומית מבשרת ציון )להלן" :המועצה"( מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן להציע הצעות מחיר להנחת קווי ניקוז ברחוב האורן ביישוב מבשרת ציון ,הכל כמפורט במסמכי המכרז לרבות ההסכם )מסמך ג'( על נספחיו )להלן" :העבודה" או "העבודות"(. .2עיקרי ההתקשרות הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת באיזה ממסמכי המכרז .הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז ,תחייב ההוראה האחרת והמפורטת. .2.1הזוכה במכרז יבצע את העבודות בהתאם להוראות ההסכם )מסמך ג'( לרבות המפרטים והתוכניות המצורפים אליו. .2.2על הזוכה במכרז יהא לסיים את ביצוע העבודות בתוך תקופה של 30ימים קלנדריים לכל היותר. .2.3על הזוכה במכרז לבצע את כלל הפעולות על מנת להשלים ולבצע את העבודות בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו לרבות אספקת כל כוח האדם ,החומרים ,הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות ,ביצוע תיאומים מול הרשויות המוסמכות ,חסימות וכיו'. .2.4העבודות תבוצענה תוך הפרעה מינימאלית ,וככל האפשר ללא הפרעה כלל למשתמשים בדרכים ולתושבי המועצה )תוך מתן אפשרות למעבר בדרך גם תוך ביצוע העבודות ככל שניתן( .שעות העבודה יהיו כמפורט בהסכם ובכל מקרה יתואמו עם המועצה. .2.5בתמורה לקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז ,יהיה הזוכה זכאי לתמורה ,בהתאם למפורט בהסכם ההתקשרות )מסמך ג'(. .2.6למועצה שמורה הזכות לשנות את היקף העבודות ,להוסיף או להפחית ,בכל עת ,כפי שתמצא לנכון וללא כל הגבלה שהיא ,בהתאם לצרכיה ,והתמורה בגין השינויים כאמור תחושב בהתאם להוראות המפורטות לעניין זה בהסכם ההתקשרות. .3תנאים להשתתפות במכרז רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד במועד האחרון להגשת הצעות במכרז בתנאים המצטברים שלהלן: 1 .3.1הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט – 1969 בקבוצת סיווג ב' ענף משנה ) 400ביוב ,ניקוז ומים( סוג 1לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים( ,התשמ"ח – .1988 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף להמציא העתק תעודה תקפה המעידה על רישומו כקבלן בענפים ובסיווגים המפורטים לעיל. .3.2ביצע ,ב 5-השנים שקדמו למועד פרסומו של המכרז ,לפחות 3עבודות של הנחת קווי ניקוז/ביוב עבור 3רשויות מקומיות לפחות ,בהיקף מצטבר של לפחות ) ₪ 300,000לא כולל מע"מ(. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לפרט בדבר ניסיונו במסמך א).(1 .3.3רכש את מסמכי המכרז בסך של ₪ 1,000כמפורט בסעיף 7להלן. על המשתתף לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז ,רשאית המועצה ,מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה. .4ההצעה .4.1ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד )המגיש יכונה לעיל ולהלן" :המשתתף" או "המציע"( ,כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז ,יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד. .4.2המציע ימלא את שיעור ההנחה המוצע על ידו על גבי כתב הכמויות והמחירים המצורף כנספח ג' להסכם )מסמך ג'(. .4.3מודגש בזה ,כי המחירים בכתב הכמויות אינם כוללים מע"מ .מע"מ ,בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי ,יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין. .4.4עוד מודגש כי הכמויות המופיעים בכתב הכמויות והמחירים הינן כמויות משוערות בלבד )אומדן( ,המועצה אינה מתחייבת לביצוע מינימום של כמויות באיזה מהסעיפים ,התשלום יהא על פי ביצוע בפועל של כמויות. .5מסמכי ההצעה: כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן : .5.1כל מסמכי המכרז ,בצירוף ההודעות למציעים )ככל שנערכו/נשלחו ע"י המועצה( ,כשהם חתומים על-ידו. .5.2כל המסמכים המפורטים בסעיף 3לעיל. 2 .5.3כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו ,1976-דהיינו: .5.3.1אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ז ) 1976להלן -חוק מע"מ( ,או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ. .5.3.2תצהיר על בדבר קיום דיני עבודה ,בנוסח מסמך א) (3המצורף להזמנה להציע הצעות. .5.4העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק ,אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(. .5.5אישור על ניכוי מס הכנסה במקור ,על שם המשתתף. .5.6ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו גם: .5.6.1העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6.2תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף בדבר פרטי הרישום של התאגיד ,מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו. .5.6.3אישור עו"ד המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה )מסמך ב'( או במסמך נפרד(. .5.7הוגשה הצעה על ידי אדם פרטי )עוסק מורשה( יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות וכן אישור עו"ד כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע )בשולי טופס ההצהרה או בטופס נפרד(. לא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל ,רשאית ועדת המכרזים ,מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית המועצה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה המועצה רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם המועצה ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם ,כאמור. 3 .6אופן הגשת ההצעה .6.1הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז ,תוגשנה בתוך מעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת ציון מכרז פומבי מס' ) 3/2015ללא שום סימני זיהוי אחרים(. .6.2מעטפת המכרז תופקד בתיבת המכרזים במשרד מזכיר המועצה ,עד ליום 29.6.2015 בשעה 17:00בדיוק .הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח )למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו( ולא תידון כלל. .6.3כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של ) 90תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .המועצה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך ) 60שישים( יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. .6.4מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז .הודעה על מועד פתיחת המעטפות תימסר למשתתפי המכרז בנפרד. .6.5משלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול מעטפת ההצעה בתיבת המכרזים ,אינם עונים על דרישות המכרז ,והצעה שלא תמצא ,מכל סיבה שהיא ,בתיבת המכרזים בעת פתיחתה ,לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז. .6.6המועצה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים. .6.7בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות. .7רכישת חוברת המכרז והוצאות .7.1את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש ,בתמורה לסך של ₪ 1,000במשרדי המועצה .סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. .7.2כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע. .8כנס מציעים ,הבהרות ושינויים .8.1מפגש עם המציעים יתקיים ביום 18.6.2015בשעה .10:00המפגש יתקיים במשרדי המועצה בחדר ישיבות מועצה קומה ב' ,רחוב החוצבים 3מבשרת ציון .ההשתתפות במפגש הינה חובה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המועצה תוכל לערוך מפגש/ים וסיור/ים יזומים לפי שיקול דעתה לקבוצות מציעים או ליחידים ,מובהר כי אין בזכותה זו של המועצה לבצע מפגשים/סיורים נוספים כדי לחייבה לבצע סיורים/מפגשים כאמור. .8.2עד יום 21.6.2015בשעה 12:00יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות למועצה ,באמצעות מר יוסי פוגורליס בדוא"ל ,[email protected]שאלות הבהרה בכתב .העתק השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 4 .8.3כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות בכתב – תחייבנה את המועצה. .8.4המועצה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,יובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. .9שמירת זכויות .9.1כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. .9.2המועצה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז. .10בחינת ההצעות .10.1ככלל ,תבחר המועצה בהצעה הזולה ביותר וזאת בכפוף להוראות כל דין ,עמידת המשתתף בתנאי הסף ,דיני המכרזים ,סבירות ההצעה ויתר התנאים המפורטים במכרז זה. .10.2אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת ,כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים. .10.3אי הגשת מסמך או מסמכים ,אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה ,עלול לגרום לפסילת ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת ,כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים. .10.4למרות כל האמור לעיל ,ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה ,כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים ,ללא חובת הנמקה. .10.5מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז ,או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים ,או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים. .10.6ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם ,לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים ,דו"חות ,מע"מ ודו"חות ניכויים. .10.7ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו ,כישוריו ,יכולתו הפיננסית של המציע ,ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר .לצורך כך ,תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל 5 מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה ,ככל שיידרש. .11הודעה על זכייה וההתקשרות .11.1עם קביעת הזוכה במכרז ,תודיע על כך המועצה לזוכה. .11.2עד המועד שיהיה נקוב בהודעת המועצה על הזכייה במכרז כאמור ,ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על עריכת ביטוחים. .11.3לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2לעיל ,תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים ,אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו ,תהא רשאית המועצה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ,ולחלט את הערבות ,אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה .כן תהא רשאית המועצה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. .11.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והמועצה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,החליטה שלא לבטל את הזכייה ,תהא המועצה זכאית לסך של ) ₪1,000אלף שקלים חדשים( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 11.2דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. .11.5המועצה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. .11.6ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על-ידי המועצה. בכבוד רב, יורם שמעון ראש המועצה 6 מכרז מס' 3/2015 מסמך א')(1 פרטי המשתתף פרטי המשתתף .1פרטים על המשתתף שם המשתתף: מס' הזיהוי: מען המשתתף )כולל מיקוד(: שם איש הקשר אצל המשתתף: תפקיד איש הקשר: טלפונים: פקסימיליה: דואר אלקטרוני: .2עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.2 ביצע ,ב 5-השנים שקדמו למועד פרסומו של המכרז ,לפחות 3עבודות של הנחת קווי ניקוז/ביוב עבור 3רשויות מקומיות לפחות ,בהיקף מצטבר של לפחות ) ₪ 300,000לא כולל מע"מ(. רשות מקומית מס' : 1 שם הרשות שם איש קשר טלפון איש קשר תיאור השירותים שניתנו: תקופת מתן השירותים____________________________________ : היקף כספי____________________________________________ : רשות מקומית מס' : 2 שם הרשות שם איש קשר טלפון איש קשר תיאור השירותים שניתנו: 7 תקופת מתן השירותים____________________________________ : היקף כספי____________________________________________ : רשות מקומית מס' : 3 שם הרשות שם איש קשר טלפון איש קשר תיאור השירותים שניתנו: תקופת מתן השירותים____________________________________ : היקף כספי____________________________________________ : ____________ חתימת המשתתף 8 מכרז מס' 3/2015 מסמך א')(2 תצהיר קיום דיני עבודה תצהיר בדבר קיום דיני עבודה אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן: .1הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ )להלן – "המציע"( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם מועצה מקומית מבשרת ציון )להלן" :המועצה"( בעקבות פרסום מס' ) 3/2015להלן - "המכרז"( .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. .2בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו"-עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ) 1976 -להלן " -החוק"( ,תחת הכותרת "קיום דיני עבודה – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי" .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. .3הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק( המשתתף לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה -עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987 -שנעבר לאחר יום (31.10.02או ,לחלופין ,המשתתף או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק( ,הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה -עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987 -שנעבר לאחר יום ,(31.10.02אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. .4זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ____________________ חתימת המצהיר הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר משרדי ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני. ____________________ חתימת עורך הדין 9 מכרז מס' 3/2015 מסמך ב' הצהרת המשתתף הצהרת המשתתף לכבוד מועצה מקומית מבשרת ציון )להלן" :המועצה"( הנדון :מכרז מספר 3/2015להנחת קווי ניקוז ברחוב האורן אנו הח"מ ,לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: .1הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ,בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו ,ובדקנו את כל הגורמים הקשורים בביצוע העבודות ו/או העלולים להשפיע עליהן. .2הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל ,כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו ,וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו .לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים ,פרסומים ,אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי המועצה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד .כן הננו מצהירים בזה ,כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. .3אנו בעלי הידע ,המומחיות ,הכשירות ,הרישיונות ,ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז ,הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית ,בהתאם לכל מסמכי המכרז. .4אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים .ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל ,ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו .עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע /מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו ,ניסיוננו ,מומחיותנו, אפשרויות המימון ,התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב .אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור ,רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. .5אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות. .6יש לנו את כל האמצעים הטכניים ,המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת לבצע ולהשלים את העבודות במועדים הנקובים במסמכי המכרז ,ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז. .7הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והמועצה תתקשר איתנו בהסכם ,נבצע את העבודות נשוא המכרז בשלמותן ,בהתאם למסמכי המכרז ,הוראות הבטיחות והוראות כל דין ,לפי המחירים הנקובים בהצעתנו להלן ,לשביעות רצון המועצה. 10 .8כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ,לרבות בהסכם ,מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה. .9אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .10הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במשך ) 90תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .ידוע לנו ,כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה ,וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש ,נחשב כמי שחזר בו מהצעתו ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. .11אנו מסכימים ,כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו משום הצעה ללא-חזרה, כאמור בסעיף 3לחוק החוזים )חלק כללי( ,תשל"ג – 1973ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם מחייב בינינו לביניכם. .12היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם ,נמציא את כל המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ,חתום כדין, ערבות הביצוע והאישור על עריכת ביטוחים. .13בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז ,הננו מציעים לבצע את העבודות נשוא המכרז דלעיל במחירי כתב הכמויות והמחירים )נספח ג'( להסכם )מסמך ג'( לאחר הנחה של ) _________%במילים____________________________ :אחוזים(. לא ניתן להציע שיעור הנחה שלילי. ניתן להציע שיעור הנחה של 0% שיעור ההנחה יהא עד שתי נקודות עשרוניות. ידוע לנו כי כתב הכמויות מהווה אומדן בלבד ואין בו כדי לחייב את המועצה לרכוש ו/או לבצע את הפריטים בו והמועצה תוכל ,על פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע כי פריט מסוים או מספר פריטים לא יבוצעו או לשנות את הכמויות בכתב הכמויות הכל על פי צרכיה ולפי העניין. .14כן מובהר לנו כי כל מס ,היטל ,תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה ,יחולו עלינו וישולמו על ידינו .לצורך כך ,תנכה המועצה מהסכומים שיגיעו לנו כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין ,והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לנו. .15אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על-פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. .16אנו מאשרים בזה כי אנו מוותרים בזאת על כל סעד משפטי כנגד המועצה ,אשר אינו מהווה סעד כספי ,ואנו מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכרז זה ,במישרין או בעקיפין, מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי ,מלבד סעד כספי. .17ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: 11 שם המשתתף ____________________ :מס' זיהוי_____________ : כתובת )כולל מיקוד( _________________ :טל ______________ :פקס_______________ : דוא"ל______________________ : איש קשר _______________ :טל' נייד _____________________ : תאריך ________ חתימה______________________: אישור עו"ד -להגשת הצעה ע"י תאגיד ח.פ. עו"ד של אני הח"מ ___________________ )להלן" :המשתתף"( מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה בשם המשתתף ,כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל זו ה"ה האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף. _____________________ חותמת +חתימת עוה"ד __________________ תאריך אישור עו"ד -להגשת הצעה ע"י יחיד אני הח"מ ___________________ עו"ד של ________________ ת.ז________________ . )להלן" :המשתתף"( מאשר בזה כי ביום _________________ חתם בפני המשתתף על הצהרה זו. _____________________ חותמת +חתימת עוה"ד __________________ תאריך 12 מכרז מס' 3/2015 מסמך ג' ההסכם הסכם שנערך ונחתם במבשרת ציון ביום ____לחודש ______ בשנת 2015 בין: מועצה מקומית מבשרת ציון )להלן" :המועצה"( לבין: _______________ _______________ )להלן" :הקבלן"( מצד אחד; מצד שני; הואיל והמועצה מעוניינת בביצוע הנחת קווי ניקוז ברחוב האורן ביישוב מבשרת ציון בהתאם להוראות הסכם זה )להלן" :העבודה" או "העבודות"(; והואיל והמועצה פרסמה את מכרז מס' 3/2015לביצוע העבודות )להלן" :המכרז"( והקבלן הגיש את הצעתו למכרז; והואיל וועדת המכרזים של המועצה ,בהסתמך על הצהרות והצעת הקבלן במסגרת השתתפותו במכרז ,המליצה לראש המועצה על הקבלן כזוכה במכרז וראש המועצה אישר את המלצת ועדת המכרזים הכל בתנאי הסכם זה; והואיל וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם; לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן: .1כללי .1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו. .1.2כותרות ההסכם והחלוקה לסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם. .1.3המסמכים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,בין שהם מצורפים לו ובין שלא , וייקראו כולם יחד לשם הקיצור "ההסכם": .1.3.1 .1.3.2 .1.3.3 .1.3.4 נספח א' – נוסח ערבות בנקאית לביצוע ובדק. נספח ב' – מפרט מיוחד. נספח ג' – כתב כמויות ומחירים. נספח ד' – התכניות. 13 .1.3.5נספח ה' – נוסח אישור על קיום ביטוחים. .1.3.6נספח ו' – הוראות בטיחות. .2הגדרות ופרשנות בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני להלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור השמאלי דלהלן ,אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת: המשמעות המונחים "העבודה" או "העבודות" כלל העבודות המפורטות בהסכם ,במפרט המיוחד )נספח ב'( ובתוכניות )נספח ד'( ,לרבות כל פעולה הצריכה לשם השלמת ביצוע הנחת קווי ניקוז ברחוב האורן בין אם פורטה בהסכם זה על נספחיו ובין אם לאו. "הקבלן" לרבות נציגי הקבלן ,עובדיו ,שלוחיו ,מורשיו המוסמכים ,ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות. "המנהל" מי שייקבע על ידי המועצה כנציגה לצורך מתן הוראות לקבלן בהתאם להסכם זה ולרבות כל אדם המורשה בכתב על ידי ראש המועצה לצורך הסכם זה. "המפקח" מי שימונה מפעם לפעם על ידי המועצה לפקח על עבודות הקבלן. "האתר" העבודות" או "אתר כל מקום בו מבוצעות העבודות על ידי הקבלן לרבות דרכי הגישה למקומות אלו וסביבתם הקרובה. .3הצהרות הקבלן הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן: .3.1 כי הוא ועובדיו וכל הפועלים בשמו הינם בעלי כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים הדרושים לביצוע העבודות והוא ימשיך וידאג כי האישורים הרישיונות וההיתרים כאמור ימשיכו להיות בתוקף בכל תקופת ההתקשרות. .3.2 הוא בעל מיומנות ,ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי הסכם זה ,וכי הוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כוח אדם ,ציוד ,חומרים ומימון על מנת להשלים את ביצוע כלל העבודות בתוך התקופה שנקבעה לכך בהסכם. .3.3 הוא בחן את כל התנאים ,הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהן וכי אין ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר עם האמור לעיל, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ,כאמור. .3.4 יש לו את היכולת הפיננסית ,הידע ,המיומנות ,הכישורים המקצועיים וכוח העבודה המיומן והציוד הדרוש לביצוע התחייבויותיו ,והכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבמסמכי ההסכם. 14 .3.5 הוא קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה ,וכי אין כל מניעה ,על-פי דין או הסכם או אחרת ,לחתימתו על הסכם זה וכי בחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. .3.6 הוא קרא את המכרז ונספחיו לרבות הסכם זה ונספחיו ,וכל תנאי ההסכם והנספחים לו נהירים וברורים לו. .4מהות העבודות .4.1 המועצה מוסרת בזאת לקבלן והקבלן מקבל עליו את ביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה, בהתאם להוראות המפרט המיוחד )נספח ב'( תוך עמידה בלוחות הזמנים ובתמורה המפורטים בהסכם זה .הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להסכם ,לשביעות רצונה המוחלטת של המועצה וימלא לצורך זה אחרי כל הוראות נציגיה ,בין שהן מפורטות בהסכם ובין שאינן מפורטות בהסכם. .4.2 מובהר כי אין לקבלן ולא תהיה לו כל זכות באתר העבודות ,למעט הרשות להיכנס לאתר לצורך ביצוע העבודות כמתואר בהסכם זה ולתקופת הזמן הנקוב בהסכם זה בלבד. .4.3 עוד מובהר כי המועצה תהא רשאית לבצע שינויים ו/או תוספות בעבודות או להורות על ביצוע חלק מהעבודות בלבד ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי – לקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד המועצה על דבר צמצום כמות העבודות. .5בדיקות מוקדמות רואים את הקבלן כמי שבטרם הסכים לבסיס חישוב התמורה על פי הסכם זה בדק את אזור ביצוע העבודות בפועל ,את כמויות וטיב העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות ,את דרכי הגישה לביצוע העבודות ,ותנאי העבודה באתר ביצוע העבודות וכן את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על התמורה ו/או על התחייבויותיו בהסכם זה. .6הנחיות כלליות לביצוע מבלי לגרוע מאיזה מהוראות המפרט המיוחד יחולו על ביצוע העבודות ההוראות הכלליות הבאות: .6.1 כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי ההסכם ,בנאמנות ושקדנות ובאורח מקצועי נכון , לשביעות רצונם המלאה של המנהל והמפקח .עבודות שלגביהן קיימים חוקים ,תקנות, כללים ,הנחיות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות )לרבות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה( ,תבוצענה בהתאם לחוקים ,לתקנות ,כללים ,הנחיות והוראות אלה ,וכן בהתאם לכל דין. .6.2 הקבלן יספק את כל כוח האדם ,הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות כאמור. .6.3 הקבלן מתחייב לתאם ולאשר עם המפקח ,את כניסתו לעבודה ויציאתו מאתר העבודות בגמר ביצוע העבודות המפורטות בהסכם זה ובנספחיו. .6.4 כל תוספת ו/או הרחבה ו/או שינוי בביצוע העבודה ,תחייב את המועצה אך ורק אם זו נעשתה על פי הוראה בכתב חתומה בידי ראש המועצה או מהנדס המועצה או המפקח. 15 .6.5 הקבלן יבצע את העבודות באופן רציף ועם כמות פועלים אשר תאפשר את סיום העבודות במהירות האפשרית .בכל מקרה יסיים הקבלן את העבודות בתוך 30ימים קלנדריים לכל היותר. .6.6 הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנחוצים על מנת לסמן מפגעים ו/או סיכונים להולכי רגל או לכלים ממונעים כתוצאה מהעבודות .הקבלן יסמן באופן ברור ובולט כל בור ו/או מהמורה בכביש או במדרכה .בכל מקרה בו העבודות דרושות תאום עם המשטרה ו/או אישור מהמשטרה ו/או נוכחות של שוטר ,יבצע הקבלן את כל התיאומים הנדרשים ו/או יקבל את כל האישורים הדרושים. .6.7 הקבלן ייחשב כמי שסיים את העבודות ,רק משמהנדס המועצה או המפקח יאשרו הכתב, כי העבודות בוצעו לשביעות רצונם המלאה. .7תמורה .7.1 כנגד ביצוע העבודות ומילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה על נספחיו ,תשלם המועצה לקבלן את תמורת העבודה ,שתחושב כמכפלה של כמויות העבודה שבוצעו בפועל במחירי היחידה שבכתב הכמויות והמחירים )נספח ג'( לאחר שיעור ההנחה שהציע הקבלן במסגרת הצעתו. .7.2 בגמר ביצוע העבודות יגיש הקבלן חשבון מפורט בגין העבודות אשר בוצעו על ידו לאישור המפקח. .7.3 התמורה תשולם בתנאי שוטף 60 +לאחר אישור המפקח את החשבון .הקבלן ימציא כל מסמך אותו תבקש המועצה ואשר דרוש לה לאישור החשבון ו/או ביצוע התשלומים על פיו. .7.4 כל עוד לא צוין אחרת במפורש ,תמורת העבודה תחשב ככוללת את מחיר כל העבודות ,על כל הכרוך ,לרבות הוצאות שכר העבודה לביצוע העבודות ,רכישת חומרים לאתר ואספקתם ,דמי השימוש במכונות ,מכשירים ,כלי עבודה וכל ציוד אחר ,וכן דמי העמסה, הובלה ופריקה ,דמי ביטוח ,מיסים ,היטלים ושירותי עזר מכל סוג ,כל הוצאותיו המוקדמות של הקבלן ,ישירות ,עקיפות ובלתי מתוכננות ,רווחי הקבלן וכל הוצאה אחרת הנובעת מהוראות הסכם זה .הקבלן לא ידרוש והמועצה לא תשלם סכום נוסף כלשהו בגין הסכם זה. .7.5 מוסכם בזה במפורש ,כי הכמויות והמחירים המפורטים בנספח ג' ישמשו גם למטרת חישוב מחירי עבודות נוספות אשר על המועצה לשלם עבורן לקבלן לפי הוראות הסכם זה )אם תהיינה כאלו( וכן ,למטרת חישוב הקטנת סכום תמורת העבודה כתוצאה משינויים שיקטינו את היקף העבודות )אם יהיו כאלו וללא כל הגבלה שהיא(. .7.6 מוסכם כי הכמויות המצוינות בהצעה אינן משמשות אלא לאומדן בלבד והקבלן לא יהיה זכאי לקבל תוספת כלשהי במחיר כל יחידה בגין היווצרות הפרש כלשהו בין הכמויות שבוצעו על ידו בפועל ,מעל לכמויות האומדן. .7.7 כן מוסכם כי כל שינוי בגישה ,שיטה או תהליך בביצוע העבודות שיחול ו/או יבוצע ביוזמת הקבלן יהיה חייב אישור מהמפקח מראש ובכתב ,ולא יהיה בכך ,בכל מקרה ,עילה לשינוי כלשהו במחיר היחידה כפי שמפורט בכתב הכמויות והמחירים אלא רק לשם הפחתה. 16 .8דיווח וניהול יומן עבודה .8.1 הקבלן ינהל יומן עבודה )להלן" :היומן"( וירשום בו את פרטי העבודות שביצע ,כל פרט חריג במהלך העבודה או בתנאיה וכן את הפרטים אשר המפקח ידרוש ממנו לרשום ביומן זה. .8.2 מסירת היומנים למועצה ,כשהם חתומים על ידי המפקח ,תהווה תנאי לאישור חשבונות כלשהם שיוגשו על ידי הקבלן. .9תפקיד וסמכויות המפקח .9.1 הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להסכם ,לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח ,וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם ,בין שהן מפורטות בהסכם ובין שאינן מפורטות בהסכם. .9.2 המפקח רשאי לבדוק את העבודה ,כולה או חלקה ,ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם ,איכות הציוד שמשתמשים בו ,על ידי הקבלן בביצוע העבודה .כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את ההסכם ,את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא. .9.3 המפקח רשאי לתת לקבלן ,בכל זמן שהוא ,הוראות שונות לפי שיקול דעתו ,בכל הנוגע לביצוע העבודה ,לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו לרבות ,ומבלי למצות ,לפסול ,בכל זמן שהוא ,ציוד או חומרים שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי .הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על חשבונו. .9.4 המפקח יבדוק ויאשר את חשבונות הקבלן אשר יוגשו למועצה בגין כל עבודה שבוצעה. .9.5 אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למועצה או למנהל או למפקח על ביצוע העבודה ,בין אם עשו בה שימוש ובין אם לאו ,אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע ההסכם בכל שלביו על ידי הקבלן .הפיקוח לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי ההסכם. .9.6 הקבלן יאפשר למפקח ,ולכל בא כוח מורשה על ידו ,להיכנס בכל עת לאתר העבודות ולכל מקום אחר שבו מבוצעת עבודה כלשהי לביצוע ההסכם וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים ,חומרים ,מכונות וציוד כלשהם לביצוע ההסכם. .9.7 הקבלן יגיש למפקח כל סיוע לרבות מידע ,עובדים ,כלים וציוד הנדרש לביצוע בדיקות ופיקוח על העבודה על פי הסכם זה וזאת על חשבון הקבלן. .9.8 המפקח רשאי להודיע לקבלן ,בכל עת ,על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים מהעבודה ,או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור .מכל סיבה שהיא, והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המפקח. .9.9 מובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי המפקח אין בה כדי ליתן ארכה כלשהי לקבלן לסיום העבודה או כדי לשמש בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי ביצוע חלק כלשהו מהעבודה. .9.10 כל סמכות שהוענקה למפקח בהסכם זה ,תהיה קיימת ושרירה גם לגבי המנהל. 17 .10העסקת עובדים .10.1 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות ,את ההשגחה עליו ואמצעי התחבורה לצרכי הובלתם וכל דבר אחר הכרוך בכך. .10.2 כל העובדים אשר יעסקו בביצוע העבודות בהתאם להסכם זה יהיו בעלי ניסיון בביצוע העבודות ובעלי כל הרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין ,ככל נדרשים. .10.3 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים כשירים ,מקצועיים ואחראים ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך המועד הקבוע לכך בהסכם .בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון, הסמכה או היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישום ,הסמכה או היתר ,כאמור. .10.4 לביצוע העבודות יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, התשי"ט ,1959 -ובשום מקרה לא יהיה הקבלן רשאי להעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית ,אלא אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל. .10.5 הקבלן חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים. הקבלן ישלם בעד כל עובדיו ,את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד ,כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה באותו ענף. .10.6 הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון המפקח, ושנועדה לשמור על רווחת ,נוחיות ובטיחות העובדים ובכלל זה שיוסדרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודות סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים ולשביעות רצון המפקח .על הקבלן להעמיד באתר העבודות שירותים ניידים לשימוש הפועלים וכן סככה מוגנת מפני גשם שתשמש למנוחת הפועלים. .10.7 הקבלן לא יהיה רשאי להלין עובדים באתר העבודות ,ואם ימצא עובד הלן באתר יראו בכך הפרה של הסכם זה. .11הרחקת עובדים .11.1 הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם המועסק על ידו באתר העבודות לרבות קבלן משנה ו/או אדם המועסק על ידי קבלן משנה ,אף אם הסכימה המועצה בעבר להעסקת מי מהם ,אם לדעת המנהל או המפקח אותו אדם אינו עומד בתנאים הנדרשים בהסכם זה ו/או התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו ,או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור -לא יחזור הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין באתר העבודות או בביצוע העבודות. .11.2 בנוסף ,מתחייב הקבלן להעמיד לאלתר ,לצורך ביצוע העבודות ,בעל תפקיד חלופי ,באופן אשר ימנע כל עיכוב /דחייה בקצב ביצוע העבודות .בעל התפקיד החלופי יאושר מראש על ידי המנהל על פי שיקול דעתו הבלעדי. 18 .12העדר יחסי עובד מעביד .12.1 הקבלן מצהיר בזה כי בהתקשרותו עם המועצה הוא יפעל כקבלן עצמאי המעסיק עובדים ועובדיו שיועסקו בביצוע העבודות לא ישתלבו בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעסיק עם המועצה. .12.2 הצדדים מצהירים בזה כי התמורה שתשלם המועצה לקבלן בעד שירותיו נקבעה בהתחשב בעובדה שהקבלן הינו גוף משפטי ועצמאי ועליו בלבד תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות ,נזק או הפסד שיקרו או יגרמו למי מעובדיו תוך כדי או עקב ביצוע או עקב אי-ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. .12.3 עוד מוצהר ומוסכם כי לא יהיו למועצה ,בגין ההתקשרות עם הקבלן ו/או בגין סיומה ,כל עלויות נוספות ,לרבות עלויות בגין תנאים סוציאליים המגיעים ל"עובד" ,מכל מין וסוג שהוא .הצדדים מסכימים בזה כי התמורה הקבועה בהסכם זה הינה העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה למועצה בכל הקשור להתקשרות עם הקבלן ו/או לסיום ההתקשרות. .12.4 היה ויפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת ,בין על פי פנייה שתוגש על ידי הקבלן ובין על פי פניית כל גורם אחר ,כי בין מי מעובדי הקבלן לבין המועצה נוצרו יחסי עובד ומעסיק ,ישפה הקבלן את המועצה בגין כל הוצאה ו/או אבדן ו/או נזק שייגרם לה. .13ביצוע .13.1 ביצוע העבודות יהא כמפורט במפרט המיוחד )נספח ב'( ,בימים א' עד ה' בין השעות 8:30- ,17:30ובכל מקרה לא יעלה על תקופה של 30ימים קלנדריים. .13.2 המועצה תוכל לעשות שינויים בתכנית העבודה ו/או בסדר הביצוע של העבודות ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .הנחיות המועצה לשינוי תכנית העבודה ו/או לוחות הזמנים יועברו בכתב אל הקבלן. .13.3 לא התחיל הקבלן בביצוע העבודות בתוך 7ימים לאחר התאריך בו נקבה המועצה לתחילת העבודות ,רשאית המועצה לבטל את ההסכם ,לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע מהקבלן פיצוי על כל נזק שיגרם למועצה בשל כך ,לרבות לבצע את העבודה באמצעות קבלן אחר ולחייב את הקבלן בכל הוצאותיה ונזקיה בגין ההפרה. .13.4 נגרמו עיכובים בביצוע העבודה ו/או בהשלמתה בגין נסיבות אשר לקבלן אין ולא הייתה שליטה עליהן ,וכן לא יכול היה לצפותן מראש ,יגיש הקבלן למפקח בקשה מפורטת ומנומקת ,והמפקח ,אם ימצא את הבקשה מוצדקת ובתנאים שימצא ,רשאי להמליץ בפני המועצה על הארכת המועד לביצוע התחייבויות הקבלן; והמועצה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לשנות ו/או להאריך את המועדים לביצוע התחייבויות הקבלן ,והכל בתנאים כפי שתקבע המועצה. .13.5 שינוי ו/או הארכה כאמור יהיו בכתב בלבד ,וכל עוד אלה לא נרשמו ביומן העבודה ו/או בדרך אחרת אותה קבע המנהל ,לא יהיה להם כל תוקף שהוא. .13.6 מובהר כי "אינתיפאדה" ו/או סגר ו/או מחסור בחומרים ו/או מחסור בעובדים ו/או אי קבלת רישיונות להעסקתם של פועלים זרים ו/או שביתות או השבתות ו/או תנאי אקלים 19 ו/או תלות באספקת ציוד ו/או חומרים מחו"ל ,לא יהוו נסיבות המצדיקות הארכת מועדים לפי הסכם זה. .13.7 לא השלים הקבלן את העבודות במועד הקבוע בהסכם זה ,ישלם הקבלן למועצה פיצוי מוסכם בסך של ) ₪ 1,000אלף שקלים חדשים( בגין כל יום של איחור בהשלמת העבודה, על פי קביעת המפקח. .13.8 הצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים המוסכמים הנקוב לעיל הוא סביר וראוי ומשקף את הנזקים שיגרמו למועצה עקב האיחור בביצוע שלבי העבודה ,כפי שניתן לצפותם במועד עריכתו של הסכם זה. .13.9 למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,למועצה שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות נשוא הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ומבלי שיהא עליה לנמק את הפסקת ההתקשרות .הופסקה כאמור ,תהיה המועצה רשאית לבצע את העבודה בעצמה ו/או באמצעות כל צד שלישי ,כפי שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,מבלי שתהא לקבלן כל טענה ו/או תביעה בשל כך. .13.10שום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של המועצה לכל סעד או תרופה נוספים על פי ההסכם ו/או על פי כל דין בגין אי ביצוע העבודה כאמור. .14אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים .14.1 הקבלן יספק על חשבונו הוא את כל הציוד ,המתקנים החומרים ,והדברים האחרים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש. .14.2 הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש .הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודות אלא לאחר אישורו של המפקח ,זולת אם ויתר המפקח מפורשות ,בכלל או לעניין מסוים ,על בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן. .14.3 המפקח רשאי לתת לקבלן ,בכל זמן שהוא ,הוראות שונות לפי שיקול דעתו ,בכל הנוגע לביצוע העבודות ,לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודות, הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו .הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על חשבונו. .14.4 אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם ,בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש ,והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרים בכל זמן שהוא שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. .14.5 מובהר כי למועצה הזכות לספק חלקים מן החומרים ו/או הציוד הנדרשים לביצוע העבודות ממקורות אחרים באופן עצמי ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .אם יסופק ציוד כאמור ,תשולם התמורה בגין העבודות בלבד ,כפי שייקבע ע"י המנהל. .15הגנה על חלקי העבודה .15.1הקבלן ינקוט ,על חשבונו ,בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים בתהליכי העבודה ועל אתר העבודות וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם להם ,בתוך כך 20 ידאג הקבלן לכיסוי אתר העבודות וחלקי העבודה בשעות ובימים בהם לא מתבצעת עבודה על ידו. .15.2כל נזק אשר נגרם לחומרים ,למוצרים ,לאתר העבודה או לחלקי העבודה ,בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא ,יתוקן ע"י הקבלן מיד ,על חשבונו ,לשביעות רצונו של המפקח. .16תכולת מחירים בכל מקרה יראו את התמורה ככוללת את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות ,הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם להסכם ,ובין היתר את כל האמור להלן: .16.1 כל העבודה ,הציוד והחומרים ,לרבות הפחת ,ובכלל זה מוצרים מכניים ,עבודה לוואי וחומרי עזר ,הדרושים לביצוע העבודות עפ"י מסמכי ההסכם. .16.2 תיאום עם כל הגורמים ,במידה ויידרש לכך הקבלן ,כולל קבלנים אחרים ,חברת חשמל, בזק וכו'. .16.3 אמצעי זהירות למניעת הפרעות. .16.4 הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי המועצה ,המוצרים והציוד האחר לאתר העבודות ,החזרתם ,ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר וממנו. .16.5 אחסנת חומרים וציוד ושמירתם ,וכן שמירה על חלקי עבודה שנסתיימו ,אחזקתם והגנה עליהם עד למסירתם. .16.6 כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הנדרשות לביצוע כל העבודות לפי מסמכי ההסכם. .16.7 ניקוי אתר העבודות ,וסילוק פסולת ועודפים ממנו. .16.8 דמי הביטוח למיניהם ,מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות ,מס קניה ,מכס ,בלו, מסים ,אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא. .16.9 העסקת עובדים. .16.10כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו במסגרת הסכם זה. .16.11כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי ההסכם בקשר עם בדק ותיקונים בתקופתו. .16.12רווחי קבלן. .16.13כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי ההסכם או המסמכים המהווים חלק ממנו ,על כל פרטיהם ,או הקשורות עמם ,או הנובעים מהם ,הן הישירות והן העקיפות ,ובכלל זה כל התקורה של הקבלן ,לרבות הוצאות המימון והערבויות ,בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שתיוודענה להם בעתיד. .16.14למען הסר ספק מובהר כי לסכום התמורה לא יתווספו הפרשי הצמדה ,מכל סוג ומין שהוא. 21 .16.15עוד מובהר במפורש כי כל מס ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו .המועצה תנכה מהסכומים המגיעים לקבלן כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין ,ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה ,והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן. .17תקופת הבדק .17.1 תקופת הבדק לגבי העבודות הינה 24חודשים מהמועד שבו שולם התשלום הסופי לקבלן. .17.2 הקבלן יהיה אחראי כלפי המועצה לתקן כל פגם ,ליקוי ,נזק או אי התאמה ,לרבות חוסר דיוק שנתהווה בעבודות או בכל חלק מהן ו/או הנתהווה כתוצאה מהם לרבות שקיעות, סדקים ,תקלות ביוב ומים ,הצפות ,שברים ,רטיבות וכיו'. .17.3 הקבלן יתקן כל פגם או ליקוי שנדרש לתקנם כאמור לעיל ,בהתאם להוראות המפקח. .17.4 לא ביצע הקבלן תיקונים שעליו לבצע ,או היה תיקון הפגם או הליקוי דרוש לאלתר כדי למנוע נזק גדול יותר בלא שתהא שהות להודיע על כך לקבלן ,תהא המועצה רשאית ,אך לא חייבת ,לבצעם על חשבונו של הקבלן .במקרה כזה יחזיר הקבלן למועצה מיד עם הדרישה הראשונה את ההוצאות שהוצאו בקשר לתיקון בתוספת מע"מ ובתוספת 20% )עשרים אחוז( על כל הנ"ל לכיסוי הוצאות משרדיות ודמי טיפול של המועצה ,וריבית בשיעור ריבית הפיגורים של החשב הכללי עד ליום התשלום בפועל .המועצה תהיה רשאית לנכות כל סכום כנ"ל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבות. .17.5 בנוסף להתחייבויות הקבלן על פי סעיף זה דלעיל ,מתחייב הקבלן לפצות את המועצה בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם עקב הליקויים ו/או תוך כדי ו/או עקב תיקון הליקויים. .17.6 בכל מקרה של מחלוקת בשאלה אם נתגלו ליקויים בתקופות הבדק אם לאו – יכריע המנהל מטעם המועצה והחלטתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן. .18ערבות לקיום ההסכם ותקופת הבדק .18.1 להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הסכם )לרבות תקופת הבדק( זה ימציא הקבלן הזוכה למועצה במועד חתימת הסכם זה ,ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של 10%ממחיר האומדן הכולל בנוסח נספח א' להסכם )להלן בסעיף זה – "הערבות" או "ערבות הביצוע"(. .18.2 תוקפה של הערבות יהיה החל ממועד החתימה על הסכם זה ועד לתום 24חודשים ממועד סיום העבודות נשוא ההסכם .הערבות תוארך ,מעת לעת ,לפי דרישת המועצה ועד להשלמת מלוא התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה. .18.3 הודיעה המועצה לקבלן על הארכת ההסכם ,יאריך הקבלן את תוקפה של הערבות עד לתום 24חודשים ממועד סיום תקופת הארכה. .18.4 הערבות תשמשנה כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות ההסכם לרבות התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק. 22 .18.5 לא עדכן הקבלן את סכום הערבות ו/או לא האריך את תוקפה בהתאם להוראות הסכם זה בהתאם להוראות הסכם זה ,יהווה הדבר ,כשלעצמו ,עילה לחילוט הערבות. .18.6 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לקבלן שהמועצה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם הסכם זה ,כל ההוצאות התיקונים ,השלמות ,שיפוצים במהלך העבודות שהמועצה תעמוד בהן ,וכל נזק והפסד העלול להיגרם למועצה או למי מטעמה עקב ביצוע הפעולות הנ"ל. .18.7 בכל מקרה כאמור תהא המועצה רשאית לגבות את סכום הערבות ,כולו או מקצתו ,בפעם אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים כאמור. .18.8 חולטה ערבות ,ימציא הקבלן ,לאלתר ,ערבות בנקאית חדשה ,באופן שבכל עת תהיה בידי המועצה ערבות במלוא הסכום הנקוב בסעיף זה. .19הסבת ההסכם וקבלני משנה .19.1 הקבלן אינו רשאי להסב או למסור לאחר את ביצוע ההסכם ,או כל חלק ממנו ,וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם ,אלא בהסכמת המועצה ,מראש ובכתב .אולם העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה ,כשלעצמה ,משום מסירת ביצוען של העבודות או חלק מהן לאחר. .19.2 מובהר בזה כי אין למסור את העבודות ,כולן או מקצתן לקבלן משנה אלא בהסכמת המועצה מראש ובכתב להפעלת קבלן המשנה אותו בכוונת הקבלן להעסיק ,הן לתחום העבודות והן לזהותו של קבלן המשנה. .19.3 המועצה תהא רשאית לסרב ,על פי שיקול דעתה המוחלט ,להעסקת קבלן משנה אשר יוצע על ידי הקבלן ,ואולם מובהר כי בכל מקרה יציע הקבלן אך ורק קבלן משנה בעל היכולת, הניסיון והרישיונות המתאימים לביצוע העבודות כשם שנדרש ממנו עצמו. .19.4 נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהי על המועצה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם ולפי כל דין והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות ,שלוחיהם ועובדיהם ,ודינם של אלו יהיה כאילו נעשו ו/או נגרמו ע"י הקבלן. .19.5 הקבלן יציג בפני המנהל והמפקח פרטי כל קבלן משנה אשר יהיה בכוונתו להעסיק בביצוע העבודות .המנהל ו/או המפקח יהיו רשאים לפסול את העסקתו של אותו קבלן מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתם המוחלט .אין באמור בס"ק זה כדי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה. .20פגיעה בנוחות הציבור וזכויותיהם של אנשים .20.1 הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא יפגע שלא לצורך בנוחות הציבור ,ולא יפריע שלא לצורך בזכות השימוש ,המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל וכיו"ב או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו ,והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל. 23 .20.2 הקבלן ידאג להודיע לתושבים על ביצוע העבודות ומועדן ,בין על ידי הצבת שילוט ובין על ידי משלוח הודעות מתאימות – כפי שיתואם ויאושר על ידי המועצה ובהתאם להוראות המפקח. .20.3 היה ונגרמה הפרעה כלשהי ,בין לצורך ובין שלא לצורך ,הקבלן בלבד יישא בהוצאות תיקון ההפרעה ,לרבות תשלום פיצויים. .21תיקון נזקים .21.1 הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם תוך כדי ביצוע העבודות ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות ,יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בתשתיות כאמור. .22נזק לגוף או לרכוש .22.1 בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק או אבדן מכל סוג שהוא, שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו ,והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. .22.2 מבלי לגרוע מן האמור לעיל לעניין אחריות הקבלן ,הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודות ,לרבות נזק שנגרם לעובד המועצה ,לאדם המספק שירותים ,חומרים או מוצרים ,קבלני משנה ועובדיהם ,ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. .22.3 המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה בבית משפט ו/או בבוררות כנגד הקבלן ו/או המועצה בגין נזק או אבדן כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המועצה ו/או עד שתופקד ערבות בנקאית בגובה הסכום הנתבע ו/או עד קבלת תצהיר בכתב מחברת הביטוח של הקבלן כי האירוע מכוסה על ידה. .22.4 הקבלן ישפה את המועצה על כל סכום שתחויב לשלם בגין נזק או אבדן להם אחראי הקבלן ,כולל הוצאות כלליות שיגרמו למועצה .נדרשה המועצה לשלם סכום כלשהו בפסק דין עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולות על פי ההסכם או בקשר אליו ,ישפה אותו הקבלן על כל סכום ששילם ,לרבות בגין ההוצאות המשפטיות שתישא בהן בקשר לדרישה האמורה ,בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של .20%המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן כאמור ,עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המועצה. .22.5 הקבלן ישפה את המועצה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים .אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יותר או שבוצעו ע"י מי מקבלני המשנה שלו. 24 .22.6 המועצה תודיע לקבלן על כל דרישה לתשלום שתגיע אליה והקבלן יהא חייב לטפל ,על חשבונו ,בכל הקשור בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי בעניין .אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המועצה להתגונן באמצעות באי כוחה כנגד תביעה או דרישה כאמור והכל בכפוף לדרישות ולתנאים של חברות הביטוח של הצדדים. .23ביטוח על ידי הקבלן מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה או לפי כל דין ,מתחייב הקבלן לבטח על חשבונו הוא, לטובתו ולטובת המועצה ,ביחד ולחוד ,ולקיים במשך כל עת להסכם זה ועד לגמר ההתקשרות, נשוא ההסכם זה ,את הביטוחים המנויים להלן ,אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשית בישראל: .23.1 מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין מתחייב הקבלן ,לבטח לפני תחילת העבודות ,על חשבונו הוא ,את העבודות בביטוחים שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ,נספח ה' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן" :טופס האישור על קיום ביטוחים"(. .23.2 עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים .הקבלן מתחייב להמציא למועצה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל .יודגש כי ,המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן ,מהווה תנאי מהותי בהסכם. .24אי ביצוע העבודות כסדרן .24.1 על הפרת הוראותיו של הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א – .1970 .24.2 בנוסף ,אם הקבלן לא יבצע את העבודות באופן ו/או בתדירות שנקבעו ,וזאת אף לאחר קבלת הודעה מן המועצה לבצע את העבודות כנדרש ,ישלם הקבלן למועצה פיצוי מוסכם בסך של ) ₪ 1,000אלף שקלים חדשים( בגין כל יום של איחור בביצוע העבודות כנדרש ו/או בהשלמתם ,על פי קביעת המפקח. .24.3 הצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים המוסכמים הוא הפיצוי שניתן לצפותו מראש בגין אי ביצוע העבודה כראוי והינו סביר בנסיבות העניין. .24.4 המועצה תהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף 23.2מכל סכום שיגיע לקבלן ,בכל זמן שהוא ,לפי ההסכם ,לפי הסכם אחר או לפי דין ,וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת .תשלום הפיצויים או ביצוע ניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם ולפי כל דין. .24.5 במקרה של אי ביצוע העבודות כמוסכם ,רשאית המועצה ,נוסף על האמור לעיל ובכל הוראה אחרת בהסכם ,לעכב או לדחות תשלום חשבונות שאושרו על ידי המפקח בתקופה בה לא בוצעו העבודות כנדרש .סכום החשבון לא יהיה צמוד ולא יישא ריבית. .24.6 שום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של המועצה לכל סעד או תרופה על פי ההסכם ו/או על פי כל דין בגין אי ביצוע העבודות כאמור. 25 .25קיזוז המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי הסכם זה כל סכום או חוב ,בין קצוב ובין שאינו קצוב ,המגיע למי מהם מהקבלן על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר שביניהם או על פי כל דין )לרבות החזר הוצאות ,פיצויים ,דמי נזק ותשלומים אחרים( .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות כל סכום כאמור בכל דרך אחרת ,לרבות בדרך של חילוט ערבויות. .26שלילת זכות עיכבון מוסכם בזה כי אין ולא תהיה לקבלן זכות חזקה כלשהי בעבודה ו/או בכל חלק הימנה ו/או בציוד ו/או במתקנים ו/או במערכות הקשורים ו/או הנכללים ו/או המשמשים לביצוע העבודות לפי הסכם זה .כן מוסכם כי אין ולא תהיה לקבלן זכות עכבון כלשהי בעבודה ו/או בכל חלק הימנה ו/או בציוד ו/או במתקנים ו/או במערכות הקשורים ו/או הנכללים ו/או המשמשים לביצוע העבודות לפי הסכם זה ,והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין ,אם מוקנית לו זכות כזו. .27ביצוע על ידי המועצה .27.1 כל התחייבות ,לרבות נשיאה בהוצאות ,אשר היה על הקבלן לבצע על פי הסכם זה והוא נמנע מלבצעה ,לרבות הוראות אשר קיבל מאת המפקח ,או המנהל ,או המועצה ואשר נמנע מלציית להן ,תהיה המועצה רשאית לבצען ,בעצמה או באמצעות כל צד שלישי ,כפי שתמצא לנכון. .27.2 המועצה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר נגרמו לו בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות ,בתוספת 20%שייחשבו כהוצאות כלליות וזאת מבלי לגרוע מהזכויות העומדות למועצה עקב הפרה זו של ההסכם ע"י הקבלן. .27.3 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי ההסכם או מזכות המועצה לגבות את הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת. .28שימוש או אי שימוש בזכויות ,סטיות וארכות .28.1 הימנעות המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי ההסכם במקרה מסוים או בכלל אין בה ולא תפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל ,ואין ללמוד מהימנעות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי הסכם זה. .28.2 הסכמה מצד המועצה ו/או המנהל ו/או המפקח לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. .28.3 כל ויתור וארכה לתנאי ההסכם או להוראות שניתנו על פיו על ידי המועצה או מטעמה לא יפגעו בזכויותיה של המועצה ולא ישמשו לקבלת צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן ,ולא ייחשבו כוויתור מצד המועצה על זכות מזכויותיה. .29שינוי ההסכם אין לשנות איזו מההוראות של הסכם זה אלא במסמך בכתב ,בחתימת שני הצדדים. 26 .30הודעות הודעות הצדדים יהיו בכתב וימסרו לנמען במסירה אישית ,או שישלחו בדואר רשום לפי הכתובות שבמבוא להסכם ,שאז תחשב ההודעה כאילו הגיעה ליעדה בתוך 72שעות משעת מסירתה למשלוח או שתועבר בפקסימיליה ,עם אישור קבלה ואישרור טלפוני על קבלתה ,שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום העסקים שלאחר מועד ההעברה. .31סמכות שיפוט מקומית הצדדים מסכימים ביניהם כי כל מחלוקת הנוגעת לביצועו של הסכם זה ,פרשנותו וכל ענין הנובע ממנו תתברר אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים. ולראיה באו הצדדים על החתום ___________________ הקבלן ___________________ המועצה 27 נספח א' לכבוד המועצה המקומית מבשרת ציון הנדון :ערבות בנקאית להסכם על פי בקשת ____________________)להלן" :המבקשים"( ,אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ________ ) ₪במילים_________ :שקלים חדשים( ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד ,כמפורט להלן )להלן" :הפרשי הצמדה"( ,שתדרשו מאת המבקשים בקשר להסכם להנחת קווי ניקוז ברחוב האורן בתחומי המועצה המקומית מבשרת ציון. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך 7ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים. במכתבנו זה: "מדד" - משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי. הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו )להלן" :המדד החדש"( ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש מאי 2015שפורסם בתאריך ) 15.6.15להלן: "המדד היסודי"( ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד היסודי. ערבות זו תשאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. בכבוד רב, _________________ 28 נספח ב' -מפרט מיוחד העבודה הינה במתחם מאוכלס ולכן על הקבלן לתאם את העבודות עם כל הגורמים)רשות העתיקות ,משטרת ישראל ,גורמי המועצה ,בזק ,חח"י וכו'( לא תשולם כל תוספת בגין הקשיים הכרוכים בעבודות ידיים והובלות ידניות אובטרקטורים )המחיר כולל את כל העבודות הדרושות להפעלה מושלמת של המערכת הניקוז(. שמירת זכויות של מועצת מבשרת )להלן " :המועצה" א .במידה והקבלן הזוכה לא יהיה מסווג לעבודות ניקוז וביוב ,עליו להציע קבלן משנה מסווג ומקובל ע"י המועצה המועצה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחלטה: * להפעיל את הקבלן הזוכה במכרז לבצע את עבודות הניקוז . * שלא לבחור כל הצעה שהוגשה ולהעביר את עבודת המים במלואן לקבלן הזוכה . * כלל לא לבצע את העבודות . זאת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ומבלי שהקבלן הזוכה יקבל פיצוי כלשהו. ב .כל התחייבויות והצהרות הקבלן ביחס לטיב ,איכות ,ניסיון ,מס' עובדים ,לוח זמנים ,חתימת חוזה ,מתן ערבות תינתן ל מועצה במידה ו המועצה או מי מטעמה לא תהיה מרוצה מעבודות הקבלן מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה תהה רשאית להפסיק את עבודות הניקוז ,ללא כל פיצוי לקבלן המבצע. .1 כללי : המחירים של סעיפי עבודות הניקוז יכנסו בסיכום הכללי של כל מכרז לעבודות 1.1 הפיתוח אשר יאושרו ע"י המועצה המפרט המיוחד לביצוע קווי ניקוז מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז הכולל את 1.2 המסמכים הבאים : החוזה לביצוע העבודה הנ"ל. א. המפרט הטכני הכללי לביצוע רשת ניקוז במועצה ב. תכניות מאושרות . ג. כתב כמויות עם מחירי הקבלן הזוכה בחתימת "המועצה". ד. במקרה של אי התאמה בין מסמכי החוזה ,תינתן עדיפות ,לצורך ביצוע העבודה, 1.3 למסמכים בסדר הבא: התכניות . א. כתב הכמויות . ב. המפרט המיוחד . ג. 29 1.5 המפרט הטכני הכללי לביצוע קו ניקוז " -המועצה" ד. תקנים וסטנדרטים של מכון התקנים הישראלי. ה. לא תשולם כל תוספת לעבודות המפורטות בכתב הכמויות באם ביצוען יהיה כרוך בעבודה בתנאים מיוחדים )עבודה בשטחים קטנים או צרים ,עבודות בכבישים עם תנועה ,עבודות בגובה ,עבודת לילה ,עבודה תוך שמירת תנועת רכבים באזור ,חפירה ליד קו חי ,וכד'(. בהתאם למפרט הטכני להנחת קווי ניקוז ,על הקבלן לבצע בדיקות אטימות לאורך מערכת הניקוז וצילומי וידיאו ,כנ"ל בדיקות אטימות וטסט במהלך ביצוע העבודה על חשבונו. בעת מסירת הקווים למדור אחזקה של המחלקה : המחלקה תבצע בדיקות אטימות באמצעות הקבלן ועל חשבונו ,בהתאם א. להנחיות המעוצה . הקבלן יבצע צילום הקו בקלטת וידאו כולל דו"ח מצב הקווים .הקלטת ב. והדו"ח המצורף יהיו על חשבונו . ג. הקבלן ימסור תכניות לאחר ביצוע ,חתומות על ידי מודד מוסמך ע"ג נייר ודיסק וערוכות בתוכנת "קולטנית" ,בהתאם למפרט הטכני הכללי להגשת עבודות מדידה ) גרסה אחרונה של המועצה ( .כל מרכבי התוכניות לאחר הבצוע יהיו על חשבון הקבלן. 1.6 במהלך העבודה ,על הקבלן להזמין על חשבונו את מכון התקנים הישראלי ע"מ לבדוק איכות וצפיפות המצעים למילוי התעלה ,תוצאות הבדיקות ימסרו למחלקה באמצעות המפקח . 1.7 בתום יאושר עם סיום העבודה חשבון אחד ) חשבון סופי( אישור חשבון סופי על עבודות הנ"ל טעון במסירת העבודה ע"י המפקח מטעם המועצה . 1.8 במידה והקבלן ידרש לבצע כמויות שאינן רשומות בכתב הכמויות המחירים יהיו על פי אישור של מפקח מטעם המעוצה )המחירים לעבודות שאינן בכתב הכמויות יהיו לפי מחיר דקל בהנחה של . (20% .2 תיאור העבודה: הנחת קווי ניקוז במבשרת .3 תנאים לביצוע : 1.1 כל סעיפי כתב הכמויות כפופים להנחיות והבהרות למכרז המפורט ולמפרט הטכני הכללי לביצוע רשת הניקוז . 1.2 צינורות הניקוז ,התאים והמכסים והאביזרים השונים יסופקו ע"י הקבלן ,הובלת הצינורות וכל הציודים תיעשה ע"י הקבלן . 30 הצינורות יהיו מבטון מזויין ת"י ) 27גירסה (05-2010סוג 1דרג 2 .4 1.3 העטיפה מסביב תהיה מילוי תעלה במצע סוג א' מהודק בשכבות והריפוד יהיה מחול ים או שומשום . 1.4 המכסים מפלדה יהיו בקוטר 50ס"מ ,עם סמל המועצה 12טון בסמטה ו 40 טון בכביש . אופן הנחת הצינורות יהיה בהתאם להוראות היצרן : 4.1 במהלך העבודה ובתדירות שתקבע ע"י המפקח ,הקבלן יזמין על חשבונו שרות השדה של יצרן הצינורות ותאי הביקורת ,דו"ח בדיקת שרות השדה יימסר למפקח . 4.2 הקבלן יקבל אישור המפקח בשלבים של הנחת צינור וכיסוי התעלה ,ולא יתחיל בכיסוי ללא אישור ההנחה . 4.3 המועצה והמפקח מטעמה תבצע פיקוח הנדסי צמוד מטעמה בכל שלבי הביצוע . 4.4 העבודה תבוצע ברחוב ובסמטה עם תשתית קיימות כגון :ביוב, ניקוז ,מים ,בזק ,חשמל וכד' וללא תשלום כל תוספת בגין עבודה בצמוד לתשתיות הקיימות .מחיר הנחת צינור ניקוז כולל תמיכות וחיזוק כל התשתיות שניזקו על חשבון הקבלן . 4.5 המחיר של סעיף החפירה כולל פינוי החומר החפור למקום מאושר בלבד ,ריפוד הצינורות עם שומשום ומילוי עם מצ"ע סוג א' כולל הידוק . 4.6 הקבלן חותך את האספלט במסור לפני החפירה וחותך לפני התיקון . 4.7 המחיר של בניית תא כולל אספקת והרכבת מכסה קוטר 50ס"מ 8טון במדרכות ו 40 טון בכביש התאים יהיו מחוליות בטון טרומי מרובע ת"י עומס 40טון ,התחתית תהיה מחוליה עם תחתית טרומית עם פתחים חתוכים במפעל ו\או בדיסק באותו קוטר של הצינור ולא באמצעות כלי שבירת בטון כגון קונגו וכו' . 4.8 מחיר בניית קולטנים כולל אספקת הובלת והרכבת קולטנים טרומיים תוצרת וולפמן ,אקרשטיין או ש"ע ת"י כולל אספקת רשתות דגם תל אביב עומס 40טון )לפי פרט מצורף .( MD21 – MD22 4.9 המחיר של תיקון אספלט כולל אספקת הובלת וריבוד אספלט עובי 15ס"מ " 3/8כולל בדיקת צפיפות ועובי אשר יבוצע ע"י מעבדה מוסמכת ועל חשבון הקבלן . 4.10 המחיר של הנחת צינור כולל ביצוע ההתחברויות בין הקולטנים לתאים וכנ"ל ההתחברויות למערכת הניקוז הקיימת כולל עבודות הגמר והטיח והאיטום בנקודות ההתחברויות . 4.11 האטמים בין הצינורות ובין החוליות ובנקודות ההתחברויות יהיו בהתאם להוראות המפעל של התאים והצינורות ויהיו כוללים במחירי ההנחה ובניית התאים . 4.12 הקבלן אחראי לשמירה על התשתיות של המעוצה והתושבים באזור העבודה ,כנ"ל קירות וכניסות הבתים והרכוש החופף לאזור העבודה . 31 4.13 על הקבלן לצלם ולתעד את אזור העבודה כולל תאים ,תמרורים ,עמודים ,שערים ,קירות ,כניסות ,דלתות ,מעקות ,וכו' לפני תחילת העבודה בווידאו )על חשבונו( ולמסור CDלמפקח ע"מ להחזיר את המצב לקדמותו לאחר סיום העבודה ,כל האחריות על הרכוש הנ"ל תהיה על הקבלן המבצע עד למסירת הקו . הערה כלול במחיר העבודה פירוק פס האטה קיים ,והזזתם למקום שיחליט מהנדס המועצה ולא ישולם פיצוי כספי עבור הפירוק של פסי ההאטה והעברתם למקום החדש .5 רשימת תכניות למכרז: מס' ס.י.ד נושא התוכנית מס' המועצה 568 תאריך תנוחה וחתך לאורך חתימה הקבלן שם הקבלן 32 נספח ג' -כתב כמויות ומחירים 33 34 35 36 37 38 נספח ד' -תכניות )יצורף על ידי המועצה בקובץ נפרד( 39 נספח ה' -נוסח אישור לקיום ביטוחים תאריך_________ לכבוד מועצה מקומית מבשרת ציון א.ג.נ,. הנדון :אישור ביטוח בקשר עם הסכם בין מועצה מקומית מבשרת ציון )להלן" :המזמינה"( לבין _____________________ )להלן" :הקבלן" ( בקשר לביצוע עבודות הנחת קווי ניקוז ברחוב האורן ביישוב מבשרת ציון ועבודות נלווית מכל סוג ותיאור )להלן" :העבודות"( הננו מאשרים כי החל מיום _______________ ועד יום _______________ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן: .1 ביטוח עבודות קבלניות פוליסה מס' ,......................כמפורט בהמשך ,נערך על שם הקבלן, ועל שם המזמינה ו/או קבלני משנה )מכל דרגה( ועובדיהם שכולם יחד יקראו )להלן: "המבוטח"( מפני אבדן ,נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות .ביטוח העבודות הקבלניות כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלן ,כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה הינו בהתאם לנוסח טופס הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ,הידוע כ"ביט" מהדורה :2013 א. ביטוח רכוש ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" המבטח בפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים ,שייגרמו לעבודות במשך כל תקופת העבודות וכן במשך תקופות התחזוקה. שווי העבודות כולל חומרים של הקבלן ...............................ש"ח כולל מע"מ. תקופת הביטוח הינה ....חודש. על פרק זה חלות ההרחבות הבאות : 1.1 כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של 10%מסכום הביטוח. .1.2 נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של 10%מסכום הביטוח. .1.3 כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או למזמין או לכל צד שלישי שהוא ,עד לסך של 10%מסכום הביטוח. .1.4 כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה ,פיקוח והשגחה של אדריכלים ,מהנדסים ומומחים אחרים לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של 10%מסכום הביטוח. 1.5 הוצאות להחשת תיקון הנזק עד לסך של 10%מסכום הביטוח. .1.6 אבדן או נזק לרכוש המהווה חלק מהפרויקט בעת העברתו ואיחסונו עד .₪ 250.000 .1.7 כיסוי לנזק עקיף הנובע מתכנון לקוי עבודה לקויה ו/או חומרים לקויים במלוא הנזק. .1.8 כיסוי לנזק ישיר הנובע מתכנון לקוי עבודה לקויה ו/או חומרים לקויים עד 1.000.000 .₪ 40 .1.9 מבני עזר ותכולתם ,תבניות ,מתקנים ,פיגומים וציוד קל עד . ₪ 500.000 .1.10 כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע ורעידת אדמה במלוא הנזק. .1.11 פריצה שוד וגניבה במלוא הנזק. .1.12 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא עלות כינונו מחדש של הרכוש. .1.13 הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המבוטח למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. .2 ביטוח צד שלישי: חבות כלפי צד שלישי של המבוטח בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת ביצוע העבודות ,בגבול אחריות של ₪ 1,000,000לאירוע ולתקופת הביטוח .מוסכם כי פרק זה מכסה חבות בשל פגיעה או נזק עקב השימוש בכלי רכב אשר נגרם בתחום אתר העבודות ו/או בסביבתו המידית )במפורש למעט חבות אשר חובה לבטחה ע"פ דין( וזאת מעבר לגבול האחריות המקובל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב .הכיסוי כולל במפורש סעיף "חבות צולבת" .הביטוח אינו כולל חריגים לעניין תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי ,חבות בגין נזק הנובע משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה שאין חובה חוקית לבטחו ,נזק עקיף כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים –הביטוח מכסה את אחריות המבוטח בגין נזקים תוצאתיים עקב נזק ישיר לגוף או לרכוש. בפוליסה יצוין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הקבלן ייחשב כצד שלישי. כיסוי רעידות והחלשת משען .יצוין במפורש בפוליסה כי המזמינה ,כל הבאים מכוחו ,ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי .הפוליסה מכסה ,בין היתר ,נזקי זיהום תאונתי .הפוליסה מכסה ,בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן .כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג' .הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמינה ,ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. .3 ביטוח חבות מעבידים: ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של 5.000.000לנפגע ו ₪ 20.000.000-לאירוע ולתקופת ביטוח של 12חודשים. על פרק זה חלות ההוראות הבאות: .1לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער. .2הביטוח חל על כל עובד של הקבלן ,קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור ,בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו. .3כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'. .4הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמינה ,ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. .5בפוליסות הנ"ל אנו מותרים על זכותנו לתחלוף המבוטח ו\או כל הפועלים מטעמם ,ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. .6הננו מאשרים כי כל הביטוח המפורט לעיל כולל סעיף מפורש על פיו הנו ראשוני וקודם לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמינה ו/או עבורו ואנו מוותרים על כל זכות המוקנית לנו על פי סעיף 59לחוק 41 חוזה הביטוח התשמ"א – .1981 .7הפוליסות כוללת תנאי מפורש על פיו איננו רשאים לבטלה ו/או לצמצם את היקפה אלא אם כן נמסרה על ידנו למזמין הודעה על כך בדואר רשום ,לפחות 60יום לפני כניסתו לתוקף של ביטול ו/או צמצום כאמור. .8ידוע לנו כי על פי ההסכם בין הקבלן למזמין ,הקבלן בלבד אחראי לתשלום הפרמיה וסכומי ההשתתפות העצמית בגין הביטוח המפורט לעיל. .9זכות המזמינה לקבלת תגמולי ביטוח ו/או לשיפוי על פי הפוליסות לא תושפע ממידע בלתי נכון שנמסר למבטח בעת עריכת הביטוחים ,במהלכם ,בחידושם או בעת הגשת תביעה על פיהם ו/או מאי קיום תנאי כלשהו מתנאיהם. .10הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותנו לתחלוף מהמזמינה ו/או הבאים מטעמם של הנ"ל ומכל אדם או גוף שהמזמינה התחייב לשפותו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח .סעיף זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. .11אנו מאשרים בזה כי הביטוחים לעיל הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמינה ו/או כל אדם או גוף ,שהמזמינה התחייב לשפותו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח, ומתחייבים שלא להעלות כל טענה בדבר שיתוף ביטוחיהם של הנ"ל. .12הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ,עד כמה שלא שונו באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. בכבוד רב, __________________ חתימה וחותמת המבטח _____________ שם ותפקיד החותם 42 נספח ו' – הוראות בטיחות הצהרת הקבלן א. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני שקרא והבין את הוראותיו של נספח בטיחות זה והוא מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד – 1954 ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל ,1970 -נספח הבטיחות והוראות הדין. ב. הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות ,על פי הוראות הדין ,הנחיות והוראות המנהל ו/או המפקח במועצה ונספח בטיחות זה. נושאי בטיחות :דגשים א .על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד) 1954-להלן" :חוק ארגון הפיקוח"( ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ ,תש"ל) 1970-להלן" :פקודת הבטיחות"( והתקנות על פיהם. ב .על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם שלומם ובריאותם של עובדיו ,עובדי המועצה וכל אדם ו/או גוף שהוא ,לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח במועצה. ג .הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע העבודות ,בין היתר בהקשר לטיב העבודות ,התהליכים ,המבנים ,הציוד והחומרים אשר הנם בשימוש ,ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה. ד .מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא הסכם זה ,לבטיחות ולשלום עובדיו ,מפקחים ומהנדסים של המועצה או מטעמו הבאים לפיקוח או לבדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז. ה .מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים ,לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה ,העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא ,לגדר לבטח )בהתאם להוראות פק' הבטיחות( מכונות ,חומרים ,ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים ,למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה .כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה. ו .על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם לדרישות הדין ,הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום. 43 ז .הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה ,במצב טוב ותקין ,ללא פגמים או ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא ,וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים. ח .הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. ט .הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא ,הכל בהתאם להוראות הדין וכללי הבטיחות. י .במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל ו/או למפקח במועצה ,ולמפקח מטעם משרד העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(. יא .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע המנהל ו/או המפקח במועצה תוך 72שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אירועים דומים בעתיד. יב .במידה וימצא המנהל ו/או המפקח בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן ,יוכל המועצה באמצעות המנהל ו/או המפקח ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן .היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך 7ימים ממועד קבלת ההתראה ,יוכל המועצה באמצעות המנהל ו/או המפקח, להפסיק את התקשרותו עם הקבלן על פי הסכם זה ,ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה. יג .למען הסר ספק ,יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות העומדים לרשות המועצה במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין. יד .למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה ,ובתדריך הממונה על הבטיחות במועצה כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה. טו .כמו כן ,יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות במכרז זה והארגונים להם הוא כפוף. ציוד מגן אישי א .הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי ,בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( ,תשנ"ז) 1997-להלן" :תקנות ציוד מגן אישי"( ,להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד ,ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו. ב .הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל ,באיכות נאותה, חזק ועמיד ,בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע ,ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי". 44 ג .הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין. ד .במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה ,יוכל המועצה באמצעות המנהל ו/או המפקח ושיקול דעתם הבלעדית ,לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך 7ימים ,להפסיק את עבודת הקבלן. ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך א .על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד ,המכונות ,האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות הרמה שבהתאם להוראות הדין ,ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות" ,צריכים לעבור בדיקת תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות ,יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד .במידה ופריט ציוד ,מכונה ,אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך ,על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך .מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה. ב .מבלי לפגוע באמור לעיל ,חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים וכיו"ב המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין ,כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין ,היצרן וכללי מקצוע מקובלים. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה. עבודות על גגות שבירים ,עבודות בגובה א .על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות על גג שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( ,תשמ"ו) 1986-להלן" :תקנות העבודה על גגות שבירים"(, בהתחשב במבנה הגג ,שבירותו ,שיפועו והשפעת מזג האוויר. ב .במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין "זהירות ,גג שביר". ג .הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות ,פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל חגורות ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על גגות שבירים" .הקבלן יוודא כי עובדיו ,מועסקיו ,קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק. ד .מבלי לפגוע באמור לעיל ,הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו בהתאם להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים. ה .הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה ) עבודה בגובה( תשס"ז.2007- 45 גהות תעסוקתית א .הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין ,אשר יבטיחו ויגנו מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה ,בתהליכי העבודה ,במתקנים ,במבנים ,בחומרים ובציוד ,במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה. ב .הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד ,בחומר ,בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. ג .הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה ,וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל. 46
© Copyright 2024