לניהול פרויקט דיגום שפכי תעשייה רהט
תאגיד מי רהט בע"מ מכרז מס' 03-2015 לניהול פרויקט דיגום שפכי תעשייה רהט מרץ2015- מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 1מתוך 67 מכרז לניהול פרויקט דיגום שפכי תעשייה מכרז פומבי מס' 03/2015 תוכן עניינים מסמכי המכרז: .1מסמך א' :תנאי המכרז והוראות למשתתפים טופס :1 טופס :2 טופס :3 טופס :4 טופס :5 הצהרת משתתף למכרז נוסח כתב ערבות בנקאית למכרז אישור זכויות חתימה תצהיר על העדר הרשעות ושמירה על זכויות עובדים אישור על ביצוע עבודות .2 מסמך א' :1תכנית ניטור לשנת ( 2015טרם מאושרת) .3 מסמך ב' :חוזה התקשרות נספח א' נספח ב' נספח ב' 1 נספח ג' נספח ד' נספח ה' נספח ו' נספח ז' נוסח צו תחילת עבודות אישור על קיום ביטוחים. הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים הוראות בטיחות הוראות תשלום הצהרה על העדר תביעות טופס הצעת מחיר נוסח ערבות בנקאית .4כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז ,וכן כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 2מתוך 67 תאגיד מי רהט מכרז מס' 03-2015 מכרז לניהול פרויקט דיגום שפכי תעשייה .1 מי רהט בע"מ (להלן" -החברה") מזמינה בזה משתתפים להציע הצעות מכרז לניהול פרויקט דיגום שפכי תעשייה בעיר רהט. .2 תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז הניתנים לעיון במזכירות התאגיד במרכז מסחרי רהט, בנין אלמטאלקה קומה 2בימים א-ה בין התאריכים 12.03.2015עד 13.4.2015בין השעות .09:00-15:00 .3 הצעות למכרז ניתן להגיש אך ורק על גבי טפסי המכרז ,הניתנים לרכישה במזכירות התאגיד, תמורת 2,000ש"ח בתוספת מע"מ שלא יוחזרו. .4 רשאים להשתתף במכרז מציעים ,העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים במסמכי המכרז. .5 סיור הקבלנים יתקיים ביום 24.3.2015היציאה ממשרדי התאגיד ,בשעה ,15:00ההשתתפות בסיור חובה. .6 את ההצעות ,בצירוף ,מסמכי המכרז ,ערבות בנקאית בסכום (₪ 10,000עשרת אלפים .)₪ כנדרש במכרז ,יש להגיש במסירה אישית בלבד ,ע"י הכנסת ההצעות לתיבת המכרזים במשרדי התאגיד מי רהט ,עד יום ,14.4.2015לא יאוחר מהשעה 12:00 .7 ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של תאגיד מי רהט .בכתובת www.m-rahat.co.il .8 המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .המזמין יהא רשאי לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה. .9 לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למי רהט בע"מ ,בדוא"ל [email protected] במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז בלבד. במקרה של סתירה בין הנוסח בשפה העברית לבין הנוסח בשפה הערבית ,הנוסח בעברית יגבר. בכבוד רב, רו"ח עימאד אלסאנע מנכ"ל תאגיד מי רהט מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 3מתוך 67 מסמך א' .1 .2 רקע 1.1 תאגיד מי רהט בע"מ (להלן" :התאגיד" ו/או "המזמין") מזמין בזה הצעות לניהול פרויקט דיגום שפכי תעשייה בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) ,התשע"ד( 2014-להלן" :הכללים") ובהתאם לכל דין ו/או תקן החלים על התאגיד בעניין זה . 1.2 הכללים מחייבים את התאגיד לקיים הליך בקרה על הזרמת שפכי העסקים (להלן":שפכי תעשייה") ומקנה אחריות על התאגיד בנושא חריגות ונזקים כתוצאה מהזרמת שפכי תעשייה. כמו כן ,דורשים הכללים לבצע תהליכי ביקורת ולגבות אגרה בגין הזרמת שפכים חריגים ואסורים כהגדרת מונחים אלה בכללים. 1.3 השירותים הנדרשים במכרז זה נועדו הן להבטיח את עמידת התאגיד בדרישות הכללים ,הן להביא להפחתה משמעותית בעומסי המזהמים המוזרמים למט"ש והן להבטיח הפעלה שקטה, בטוחה ויעילה של מערך סילוק השפכים (קווי ביוב ,תחנות שאיבה וכו') והטיפול בהם וכן לכסות את עלויות התפעול והנזקים לתשתיות ,לרבות למט"ש ,הנוצרים כתוצאה מהזרמת שפכי תעשייה בערכים החורגים מהמותר. הגדרות מכרז זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות ,לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה .כמו כן ,במכרז זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצידם כמפורט להלן: "התאגיד/המזמין" מי רהט בע"מ. "המציע" מי שהגיש הצעה למכרז זה. "הקבלן/הספק/הזוכה" המציע אשר ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה ,לרבות מי שהוסמך על ידו לעניין מכרז זה. "קבלן משנה" קבלן אשר מספק שירותים לקבלן הזוכה למימוש אחת או יותר מהדרישות במכרז זה. "קבלן אחר" קבלן אשר ישמש מפעיל נוסף במקרים מיוחדים של אי עמידת הספק הזוכה בדרישות המפרט. "השירותים" מכלול השירותים אותם מחויב הקבלן לספק במסגרת מכרז זה וכל שירות כיו"ב הקשור לשירותים ו/או לעבודות אלו ,כמפורט במכרז ובמפרטים המצורפים אליו ,לרבות: יעוץ לתאגיד בכל הקשור לשירותים נשוא מכרז זה ולנגזר מהם ,כולל הכנת מפרטי התקשרות עם מעבדות מוסמכות לבדיקת הדגימות. מי רהט בע"מ 03/2015 , .1 הכנת תוכניות שנתיות לכל מפעל חדש שיוקם או למפעל שישנה את עיסוקו. .2 הנחיית נציגי המפעלים בעניין אופן טיפול בשפכי תעשייה בהתאם למאפייני המפעל ותהליכי הייצור המתקיימים בו. ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 4מתוך 67 .3 ביצוע בפועל וליווי של הדיגומים כולל העברת הדגימות למעבדה מוסמכת ומעקב אחר קבלת התוצאות. .4 ניתוח תוצאות המעבדה. .5 בקרה על שירותי המעבדה. .6 דיווח לרשויות המוסמכות לפי הכללים ולפי הדין אודות ממצאי הדיגומים והטיפול בהם. .7 דיווח למזמין או למי מטעמו אודות הפעולות לסוגיהן המבוצעות במסגרת השירותים ,אודות תפוקות השירותים ואודות כל נושא אחר המהווה חלק מהשירותים .דיווח זה ייעשה באופן תקופתי או לפי דרישה בהתאם להחלטת התאגיד. .8 חישוב האגרות ממצאי הדיגומים בהתאם לכללים והעברתם לצורך עריכת חיובים. .9 שליחת כל ההודעות הנדרשות בכללים למפעלים הכלולים בתכנית השנתית לרבות ,הודעות על תכנית דיגום ,תוצאות הדיגומים והחיובים בגינם. .10עריכת שימועים למפעלים לרבות ,הכנת חומר טכני ומקצועי והשתתפות בשימועים. .11תיעוד כל הפעולות המבוצעות במסגרת מתן השירותים במדיה (מערכת ממוחשבת). .12הכנת מענה מקצועי לפניות ולטענות מפעלים. .13שיתוף פעולה מלא עם יועמ"ש התאגיד לרבות העמדת כל המידע והמסמכים שיידרשו לצורך טיפול בפניות מפעלים ובהליכים משפטיים הנובעים מהשירותים, לרבות עררים שיוגשו לרשות המים או למוסמך במשרד להגנת הסביבה ,לפי החוק. למען הסר ספק יובהר ,כי השירותים הנ"ל יינתנו ע"י הזוכה למפעלים הנמצאים בתחום אחריותו של התאגיד וכן למפעלים שיתווספו לתחום אחריותו של התאגיד ,במהלך ההתקשרות, ככל שיתווספו. "דוגם" מי שהוסמך לבצע דגימות מי ביוב ומי שפכים והוא בעל תעודה לכך מטעם הגורמים המוסמכים. "דיגום" לקיחת דגימות מי ביוב ,שפכים ,קולחין ומי רשת לרבות הגעה לשטח ,נטילת הדגימה ושינועה למעבדה מוסמכת בהתאם לדין החל על לקיחת דגימות כאמור. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 5מתוך 67 .3 "תכנית דושנתית" תכנית ניטור ובקרה דושנתית לקביעת איכות שפכי תעשייה המוזרמים למערכת הביוב העירונית. "תכנית ניטור" תכנית למימוש התכנית השנתית לכל אחד מהמפעלים הכלולים ו/או שייכללו בתכנית השנתית. תנאי סף להשתתפות במכרז: רשאים להשתתף במכרז מציעים ,העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן: 3.1 בעל ניסיון מוכח באספקת השירותים הנדרשים כהגדרתם במכרז זה. 3.2 בעל ניסיון מוכח בהכנת תכנית שנתית ותכנית ניטור לקביעת איכות שפכי תעשייה לרבות, דיגום ,בדיקה ,פענוח תוצאות ודיווח לפי העניין ולפי כל דין בגוף ציבורי אחד לפחות אשר גודלו בגודל של תאגיד מי רהט לפחות– .לעניין זה גופים ציבוריים ,רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב בהיקף של 30מפעלים לפחות .להוכחת עמידה בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו רשימה של הגופים הציבוריים בהם הוא נותן את שירותיו ,נכון למועד הגשת ההצעה .הרשימה תכלול את שם הגוף הציבורי ,פירוט השירות ,מועד תחילת מתן השירות ,שם איש קשר ברשות ופרטי התקשרות עימו. 3.3 המציע הינו תאגיד רשום כחוק בישראל ו/או יחיד הרשום כעוסק מורשה בישראל ,בכפוף לאמור להלן: 3.3.1לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת על ידי מספר מציעים וכן לא תותר השתתפותם של תאגידים ו/או שותפויות אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות במכרז זה. 3.3.2גופים המרכיבים תאגיד אינם יכולים להשתתף במכרז זה. 3.3.3הצעת המשתתף תוגש ע"י ישות משפטית אחת .הצעה שתוגש ע"י שתי ישויות משפטיות לא תידון. למען הסר ספק יובהר ,כי הניסיון הנדרש מהמציע יהיה של המציע בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז ,כולל הערבות להלן ,יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד ולא על נושאי משרה ו/או חברות הקשורות אליו. 3.4 מי שצירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית מבנק ישראלי בסך של ₪ 10,000 (עשרת אלפים )₪להבטחת התחייבויות המציע לפי המכרז בנוסח הקבוע בטופס 2למכרז. הערבות תהיה בלתי מותנית בתנאי כלשהו ,ניתנת לפירעון ללא כל תנאי ועפ"י דרישה בלבד, בכל מועד שהוא ממועד הנפקתה ועד מועד פקיעתה שיהיה עד ליום .14/7/2015 3.5 מי שהשתתף במפגש המציעים שיתקיים במסגרת מכרז זה. 3.6 מי שרכש את מסמכי המכרז וצירף להצעתו קבלה/חשבונית על שמו. הבהרה מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או מי שלא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בתנאים הנ"ל ,רשאי התאגיד לפסול את הצעתו לפי שיקול דעתו הבלעדי. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 6מתוך 67 התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים ,לאחר מועד הגשת ההצעות ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים בהתייחס לניסיונו ויכולתו של המציע. התאגיד יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם ,כישוריהם, ניסיונם ויכולתם הכספית לביצוע השירותים נשוא המכרז ולדרוש לשם כך מסמכים נוספים ו/או כל מידע נחוץ ,וזאת גם לאחר מועד הגשת ההצעות. .4 מסמכים ואישורים נוספים שיש לצרף להצעה: 4.1 תעודת עוסק מורשה. 4.2 אישור בתוקף בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו.1976- 4.3 אישור ניכוי מס במקור בתוקף. 4.4 תצהיר לעניין חוק עסקאות תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-על העדר הרשעה בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 1991-וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-בנוסח המצורף כטופס .4 4.5 אם המציע הינו תאגיד עליו לצרף להצעתו בנוסף גם את האישורים הבאים: 4.5.1תעודה המעידה על רישומו של המציע במרשם הרלוונטי לגביו. 4.5.2תדפיס מרשם החברות המפרט את מנהלי התאגיד ובעלי המניות בו. 4.5.3אישור מורשה חתימה. .5 4.6 תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות של כל אחד ממנהלי המציע ובעלי השליטה בו. 4.7 אישור קיום ביטוחים ,בהתאם לנוסח נספח ב' . 4.8 על כל המסמכים והאישורים להיות ע"ש המציע בלבד. 4.9 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. הגשת ההצעה: 5.1 רכישת מסמכי המכרז :את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי התאגיד ,שבמרכז מסחרי רהט, בשעות העבודה הרגילות ,תמורת תשלום של ( ₪ 2,000בתוספת מע"מ) ,אשר לא יוחזר .אי השתתפות מציע במכרז מסיבה כל שהיא ,לרבות עקב איחור במועד מסירת ההצעה ,ו/או ביטולו של המכרז על ידי התאגיד ,לא יהוו עילה להחזרת תשלום זה. ניתן לעיין במסמכי המכרז ,קודם לרכישתם ,ללא תשלום ,במשרדי התאגיד בכתובת דלעיל בתיאום מראש בטלפון 08-6707070 :או באתר האינטרנט של התאגיד בכתובתwww.m- : rahat.co.il 5.2 על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו ,בהתאם לדרישות ותנאי המכרז ,וכן את יתר מסמכי המכרז הדרושים ושנמסרו לו על ידי התאגיד ,במעטפה סגורה ,בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי התאגיד ,שבמרכז מסחרי רהט ,עד לא יאוחר מיום ,14/4/2015בשעה מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 7מתוך 67 .12:00על המעטפה יצוין" :מכרז פומבי מספר 03/2015לניהול פרויקט דיגום שפכי תעשייה". 5.3 "הצעת הקבלן" ,טופס 1למכרז ,תצורף בשני עותקים -נוסח מקורי (על גבי חוברת המכרז), והעתק צילומי. 5.4 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל ,אינו עונה על דרישות המכרז. 5.5 באחריות המציע לקבל ,במעמד הגשת ההצעה ,שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו ,השעה והמועד בהם הוגשה. 5.6 התאגיד יהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות כאמור לעיל. 5.7 התאגיד יהיה רשאי לתקן טעויות סופר או טעויות חשבוניות שנפלו בהצעה ,או לחילופין לפסול הצעה שנפלו בה טעויות או אי התאמות כאמור ,הכול לפי שיקול דעתו המוחלט. 5.8 על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז ולחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ,לרבות על טפסי החוזה המצורפים למכרז. 5.9 על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו .על הקבלן למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז ,בדיו. 5.10המציע יחתום על הצעת משתתף המצורפת כטופס ,1המאשרת כי ראה ,בדק והבין את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות ,הכישורים והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז. .6 .7 הצעת המחיר: 6.1 הצעת המחיר תהיה מפורטת לפי טופס הצעת המחיר המצורף בטופס נספח ו' למסמך ב' במסמכי המכרז. 6.2 מובהר בזאת ,כי מחיר ההצעה כולל בתוכו תמחור בגין כל העבודות ,הציוד ,החומרים ,חומרי העזר ,כח האדם וכל מה שיידרש לביצוע השירותים על פי מסמכי המכרז. 6.3 ההצעה תהיה במחירים קבועים ,ללא הצמדה ,אלא אם כן צוין אחרת במסמכי המכרז. 6.4 המציע מתחייב לבצע את מלוא השירותים בכל היקף כפי שנדרש במכרז או כפי שיידרש בפועל ע"י התאגיד ,וזאת בהתאם להצעתו. 6.5 תוקף ההצעה :ההצעה תהיה בתוקף במשך 5חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות .תוקף ההצעה יוארך ב 3 -חודשים נוספים עפ"י דרישת התאגיד ,בהודעה מוקדמת של התאגיד אל המציע עד 10ימים לפני פקיעת ההצעה. ערבויות: 7.1 כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית ,אוטונומית ,של בנק ישראלי ,בנוסח המצורף כטופס 2למכרז ,בסך של ( ₪ 10,000עשרת אלפים( )₪להלן: "הערבות"). מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 8מתוך 67 .8 7.2 הערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז .קבע התאגיד ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתאם לאמור לעיל ,יהיה התאגיד רשאי לפסול את אותה הצעה. 7.3 תוקף הערבות יהיה עד 14/7/2015התאגיד רשאי לדרוש את הארכת תוקף הערבות למשך 3 חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך את תוקף הערבות. 7.4 התאגיד יהא רשאי להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז. 7.5 הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז ,לאחר חתימת חוזה בין התאגיד לבין הזוכה במכרז. ביטוח: ביטוחי המציע: 8.1 תשומת לב המציעים מופנית לדרישות התאגיד לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה במכרז (להלן" :דרישות הביטוח"). 8.2 המציע הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ב' "חוזה התקשרות" סעיף " 13ביטוח" ובנספח ב' לחוזה (להלן" :אישור ביטוחי הקבלן"). 8.3 מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות במסמך ב' "חוזה התקשרות" ,סעיף " 13ביטוח" ובנספח ב' לחוזה אישור ביטוחי הקבלן ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. 8.4 מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז והמפורטים במסמך ה' "חוזה התקשרות" סעיף "13ביטוח" ובנספח ב' להסכם (אישור ביטוחי הקבלן) ולהפקיד בידי התאגיד לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתם ,ואת נספח ב' אישור ביטוחי הקבלן (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 8.5 בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור ,מתחייב הזוכה כי בכפוף לדרישת התאגיד ימציא לו העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות. 8.6 מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. 8.7 מובהר ,כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחים עלולים לגרום לפסילת ההצעה. למען הסר ספק מובהר בזה ,כי אי המצאת נספח ב' אישור ביטוחי הקבלן ,חתום כדין על ידי מבטחי המציע (בנוסחו המקורי) ,לרבות נספח ב' ( )1הצהרת הקבלן – פטור מנזקים ,חתומה כדין על ידי הזוכה (בנוסחה המקורי) ,התאגיד יהיה רשאי למנוע ממנו את תחילת ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים בשל אי הצגת המסמכים החתומים כנדרש ואו לפסול את זכייתו תוך חילוט ערבותו ,ואו כל סעד אשר עומד למזמין על פי ההסכם ו/או על פי כל דין. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 9מתוך 67 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת נספח אישור ביטוחי הקבלן ,כאמורלעיל ,יהא התאגיד רשאי לראות בזוכה כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז. 8.8 .9 .10 יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה וחותמת של המציע ,המהווה אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח ,התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים. מפגש מציעים: 9.1 מפגש מציעים יתקיים ביום 24/3/2015בשעה 15:00במשרדי התאגיד. 9.2 השתתפות במפגש המציעים היא חובה ,ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז .מציע אשר לא ישתתף במפגש המציעים ,לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו. הבהרות ושינויים 1.1 משתתפים שרכשו את מסמכי המכרז רשאים לבקש מהחברה הבהרות למסמכי המכרז, בבקשה בכתב בלבד אשר תופנה למהנדס/ת התאגיד באמצעות דוא"ל info@m- ,rahat.co.ilשתוגש עד לא יאוחר מיום ד' 1/4/2015בשעה .14:00 10.1התאגיד ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,יענה עד המועד האחרון להגשת הצעות לשאלות הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו במשרדיו בכתב כאמור לעיל .אי קבלת תשובות מצד התאגיד, לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות. 10.2התאגיד רשאי -עד המועד האחרון להגשת הצעות -להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. 10.3תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לתאגיד בכתב ,המידע שיימסר במסגרת מפגש המציעים, וכן כל שינוי ו/או תיקון שיכניס התאגיד במסמכי המכרז ,ישלחו בכתב בפקס' ו/או בדואר רשום לכל מי שרכש את מסמכי המכרז ,עפ"י מספר הפקס' ו/או המען שציין בעת הרכישה. 10.4אך ורק תשובות ,הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"י התאגיד ,כאמור לעיל ,יחייבו את התאגיד וייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע ,והם יצורפו על ידי המציע להצעתו ,כשהם חתומים ומלאים ,ככל הנדרש. .11 בחינת ההצעות ואופן קביעת הזוכה במכרז 11.1התאגיד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת התאגיד מונע הערכת ההצעה כדבעי .הנחה בלתי סבירה עלולה לגרום לפסילת ההצעה. 11.2אי הגשת הצעה ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 10מתוך 67 11.3התאגיד אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה. 11.4התאגיד רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות לשביעות רצונו המלאה גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף ,חוסנו הכלכלי ,ניסיונו המקצועי והצעתו ,במסגרת שיקוליו ,כאמור .לא המציא המציע פרטים ו/או מסמכים כאמור ,ייחשב כמי שסירב לעשות כן ,והתאגיד יהא רשאי לפסול את הצעתו. 11.5ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונו ,וכן את מערך השירות המוצע על ידי המשתתף. 11.6התאגיד יהיה רשאי ,אך לא חייב ,במקרה של הצעות שוות ,לקיים תמחור נוסף בין שני המשתתפים שהגישו הצעות שוות ,וזאת בהליך של פנייה למציעים להגיש הצעות משופרות, במועד שייקבע על ידי התאגיד .לחילופין או בנוסף ,במקרה כזה יהא התאגיד רשאי לשקול כל שיקול רלבנטי נוסף בבחירת ההצעה הזוכה. 11.7התאגיד יהא רשאי לנהל מו"מ ו/או לבחור שלא לנהל מו"מ במקרה של הצעות שוות ו/או לאחר הזכייה ו/או בכל מקרה אחר בו יחליט התאגיד כי ניהול מו"מ הוא ההליך לבחירת הזוכה, בנסיבות העניין. .12 הודעה על תוצאות המכרז 12.1לזוכה במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה ו/או בדואר רשום. 12.2משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב ,בדואר רשום .הערבות שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרז תוחזר לו לאחר חתימת חוזה בין התאגיד לבין הזוכה במכרז. 12.3בין הזוכה במכרז לבין התאגיד ייחתם חוזה ,שהעתקו מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 12.4הזוכה במכרז יחתום על החוזה תוך 7ימים מיום שיידרש לכך .עד למועד חתימת החוזה יחליף הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו ,בערבות להבטחת ביצוע החוזה בנוסח כתב הערבות המצורף כנספח ז' לנוסח החוזה המצ"ב. 12.5עד למועד החתימה על החוזה וכתנאי לקבלת צו לתחילת העבודות ו/או מתן השירותים ,ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז ,ובכלל ,כאמור בס' 8לעיל היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,יהא התאגיד רשאי לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף ,החל בתאריך שייקבע על ידי התאגיד בהודעה ,וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה .אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות התאגיד על פי כל דין. 12.6בנוסף לאמור לעיל ,יהא התאגיד רשאי לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים: 12.1.1כשיש בידי התאגיד הוכחות ,להנחת דעתו ,כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 11מתוך 67 12.1.2התברר לתאגיד כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה ,או שהמשתתף לא גילה לתאגיד עובדה מהותית אשר ,לדעת התאגיד ,היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז. 12.7בוטלה הזכייה במכרז כאמור לעיל ,רשאי התאגיד להגיש את הערבות הבנקאית שבידיו לגבייה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידו והמשתתף יפצה את התאגיד על כל הפסד שיגרם לו בגין כך. .13 שמירת זכויות: 13.1התאגיד יהא רשאי לפצל את העבודה ,ולמסרה לביצוע למספר מציעים ו/או לפרקי ביצוע שונים לפי שיקול דעתו הבלעדי. 13.2התאגיד שומר לעצמו את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף לא לאחד מהמציעים ,ולחלופין להקטין או להגדיל את הכמויות לביצוע המפורטות בכתב הכמויות .כן יהא התאגיד רשאי לקבוע את השלבים של ביצוע העבודות ,לפי שיקול דעתו. 13.3התאגיד רשאי לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה ,ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ,והזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך. 13.4הכמויות המצוינות במסמכי המכרז ,ככל שמצוינות ,הן לצורך אמדן בלבד ,ואין בהן כדי לחייב את החברה. 13.5החליט התאגיד כאמור בסעיפים 13.1ו/או 13.2ו/או 13.3לעיל ,לא תהווה החלטתו זו עילה לשינוי במחירים המוצעים ו/או לתביעת פיצוי מצד המציע. 13.6התאגיד רשאי ,ללא כל נימוק נוסף ,לפסול הצעה שתהיה נמוכה בצורה משמעותית מהמחירים הנקובים במחירון ,על פי שיקול דעתו הבלעדי. 13.7אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא. 13.8מבלי לפגוע באמור ,התאגיד שומר על זכותו לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ,בכל מועד שהוא ,לרבות לאחר הגשת הצעות ,ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגדו בשל כך. 13.9התאגיד רשאי לדחות הצעות של מציעים ,בין השאר ,אם ביצעו עבורו בעבר עבודות שלא לשביעות רצונו ,או שנוכח לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתו. 13.10במסגרת שיקוליו לבחירת הקבלן הזוכה ,ישקול התאגיד ,בין היתר ,את אמות המידה שנקבעו בתקנה 22לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993-לרבות בכל הקשור לניסיונו של הקבלן, מיומנותו ,כח האדם והציוד העומד לרשותו ,מצבו הכלכלי ,אמינותו ,וכן את עמידתו של הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז ,על פי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. 13.11כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לתאגיד. 13.12המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה .מסמכי המכרז הם רכושו של התאגיד ,הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לתאגיד עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,בין מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 12מתוך 67 אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש .אין המציע רשאי ,בין בעצמו ובין ע"י אחרים ,להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. .14 הסתייגות: אין להכניס כל שינוי ,בין בדרך של הוספה ,בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר ,במסמכי המכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז ,מכל מין וסוג ,או כל הסתייגות לגביהם ,בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה .לחילופין, התאגיד יהא רשאי להתעלם מן השינוי ו/או ההסתייגות ,כאילו לא נערכו -הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. .15 מחירים: ההצעה של המציע תכלול את כל העבודות בשלמותן ,את כל החומרים ו/או הציוד ואת כל ההוצאות והרווח ,לרבות מסים ,פחת ,היטלים ,הובלות ,אחסון וציוד וכו' ,שיידרשו לשם ביצוע העבודות ,אלא אם כן צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז. .16 הוצאות: כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,יחולו על המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא. .17 הגדלת כמות עבודות והרחבת שטחי פעילותו של התאגיד מובהר בזאת ,כי ישנה אפשרות כי שטח פעילותו של התאגיד (אשר כוללים כיום את תחום העיר רהט) יורחב בעתיד ,בדרך של מיזוג של התאגיד עם תאגיד מים וביוב אחר ו/או בדרך של צירוף רשויות מקומיות נוספות ו/או בדרך של הקמת חברת בת ו/או בדרך אחרת כלשהי. התאגיד יהא רשאי אך לא חייב ,לפי שיקול דעתו המלא והמוחלט ,לדרוש מן המציע הזוכה לבצע את העבודות נשוא מסמכי המכרז ,או חלקן ,גם בשטחי הפעילות שיתווספו לו ,כאמור לעיל ,וזאת ללא תשלום נוסף ,בתמורה למחירים שהוצעו על ידי המציע הזוכה במכרז זה ,ובהתאם להוראות מסמכי המכרז ,בשינויים המחויבים. בכבוד רב, תאגיד מי רהט בע"מ מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 13מתוך 67 טופס 1 לכבוד מי רהט בע"מ רהט ג.א.נ,. הנדון :הצעת והצהרת משתתף למכרז פומבי מס' 03/2015לניהול פרויקט דיגום שפכי תעשייה אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס' 03/2015לניהול פרויקט דיגום שפכי תעשייה ,בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: .1 אנו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,על כל נספחיו ,לרבות עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם מעת לעת בכתב (הנקראים ביחד " -מסמכי ההצעה" או "מסמכי המכרז") ,והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז. .2 ה ננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז ,כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו ,ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן" :העבודות") .כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו. .3 א נו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז ,כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ,ברשותנו הידע ,הניסיון והיכולת לביצוע העבודות נשוא המכרז באופן מקצועי וברמה גבוהה ,וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד ,הכלים המתאימים לביצוע העבודה מבחינת האיכות ,ההספק וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידרש. .4 הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק .אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר ,או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה. .5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי המכרז ,בסך כמפורט בהצעתנו למכרז ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,כולל ,בין השאר ,חוזה ההתקשרות במסגרתו ,והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש. .6 אנו מתחייבים ,ככל שהצעתנו תזכה ,לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ב' "חוזה התקשרות" ,סעיף " 13ביטוח " ובנספח ב' לחוזה (להלן" :אישור ביטוחי הקבלן") ולהפקיד בידיכם לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים וכתנאי לתחילתן את נספח ב' אישור ביטוחי הקבלן (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח. בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור ,ומבלי לגרוע ,אנו מתחייבים בכפוף לדרישתכם בכתב מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 14מתוך 67 להמציא לכם העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות .כמו כן הננו מצהירים כי הבאנו לידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות העבודות לפי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל הביטוחים הנדרשים על ידכם .במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא דרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז .מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר ,אם לא נפעל כאמור לעיל – אנו מסכימים כי תהיו רשאים למנוע מאיתנו את מועד תחילת ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ו/או לבצע את הביטוחים הנ"ל על חשבוננו לפעול כלפינו כמי שהפר את החוזה. .7 הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו .אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לבניכם .ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות .כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא ,לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד למועד מתן צו התחלת עבודה. .8 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה של ( 5חמשה ) חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה .תוקף ההצעה יוארך לפרק זמן נוסף של 3 (שלושה) חודשים ,עפ"י דרישת התאגיד בהודעה מוקדמת בכתב 10ימים לפני פקיעת ההצעה .במקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאתנו את הארכת תוקף הערבות בהתאם. .9 מיד עם קבלת אישורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה ,יהיו התנאים המפורטים בה ,על כל נספחיה, חוזה המחייב אותנו. אם הצעתנו תתקבל ,הננו מתחייבים לבוא למשרדכם ,במועד שיקבע על ידכם לשם כך ,ולהפקיד בידיכם ערבות בנקאית לביצוע החוזה ,כנדרש במסמכי המכרז ,את אשור המבטח בנוסח הנדרש במסמכי החוזה (עותק מקור) ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם ,וכמו כן לחתום על מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז . .10 אנו מ תחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ,נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם לצו התחלת עבודה שיינתן על ידכם ,וכן הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן בהתראה קצרה ביותר ומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיל בבצוע העבודות בהתאם ובמהירות המרבית. .11 מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז (בנוסח שצורף כטופס 2 במסמכי המכרז). .12 אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל או אם נחזור בנו בדרך כלשהי מהצעתנו ,אתם תהיו זכאים ,מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם ,לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים ,הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול המכרז. .13 אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת התאגיד על הזוכה במכרז. .14 אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם ,וכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו ,וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. .15 אנו מגישים בזאת את הצעתנו הכספית למכרז זה ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,על גבי נספח ו' למסמך ב'. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 15מתוך 67 .16 להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים ,עפ"י מסמכי המכרז. .17 אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליו לבחירת הקבלן הזוכה ,ישקול התאגיד ,בין היתר ,את אמות המידה שנקבעו בתקנה 22לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993-וכן את עמידתו של הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז על פי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. .18 אנו מאשרים ,כי התאגיד יהא רשאי אך לא חייב ,לפי שיקול דעתו המלא והמוחלט ,לדרוש מן הקבלן הזוכה לבצע את העבודות נשוא מסמכי המכרז ,או חלקן ,גם בשטחי הפעילות שיתווספו לתאגיד, כאמור לעיל ,וזאת ללא תשלום נוסף ,בתמורה למחירים שהוצע על ידי הקבלן הזוכה במכרז זה, ובהתאם להוראות מסמכי המכרז ,בשינויים המחויבים. .19 אנו מצהירים ,כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה ,וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. בכבוד רב, _____________________ _____________ תאריך הקבלן * ( חתימת מורשי חתימה וחותמת הקבלן) שם הקבלן (באותיות דפוס) שמות מורשי החתימה אישיות משפטית (חברה/שותפות/אחר-נא לפרט) כתובת מס' טלפון מס' פקס מספר עוסק מורשה מס' רישום ברשם הקבלנים מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 16מתוך 67 אישור עו"ד אני הח"מ _______________________ עו"ד של ____________________ מס' מזהה ה"ה חתימת/ות כי בזה מאשר "התאגיד") ______________(להלן: _______________________________ ו ,_______________________ -אשר חתמו על הצעה זו, בצירוף חותמת התאגיד ,מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין. אני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע/ו בפני ה"ה הנ"ל ,ולאחר שהזהרתיו/הם כי עליו/הם לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ו כן יהא/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ו את נכונות הצהרתו/ם וחתם/ו עליה בפני. ___________________ _______________________ חתימת עו"ד תאריך (חתימה+חותמת+מס' רשיון) מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 17מתוך 67 טופס 2 נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 7לתנאי המכרז לכבוד מי רהט בע"מ הנדון :ערבות בנקאית מספר ___________ על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ (להלן" :המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _______ ( ₪במילים________ :ש"ח) ,זאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס' 03/2015לניהול פרויקט דיגום שפכי תעשייה. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 14ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי _______ לא תענה. לאחר יום _______ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. בכבוד רב, בנק _________ מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 18מתוך 67 טופס 3 מספר מציע______________ : (ימולא ע"י החברה) לכבוד מי רהט בע"מ ג.א.נ,. הנדון( ______________ :שם המשתתף במכרז) כעורך דינו של הקבלן שבנדון (להלן" :הקבלן") ,הנני לאשר בזאת כדלקמן: .1שמו המלא של הקבלן: .2מס' ההתאגדות/מס' עוסק מורשה של הקבלן: .3שמות בעלי המניות של הקבלן (אם ישנם): .4שמות המנהלים אצל הקבלן: .5שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את הקבלן: .6הרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את הקבלן: .7הגשת הצעה למכרז מס' 03/2015לניהול פרויקט דיגום שפכי תעשייה אשר פורסם על ידי מי רהט בע"מ ,וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז וההתקשרות בחוזה לביצוען הינן במסגרת סמכויות הקבלן ,בהתאם למסמכי האגד של הקבלן ,להסכמים שהקבלן הינו צד להם ,ועל פי כל דין. ___________________________ תאריך ______________________ ______________ ,עו"ד מ.ר_________ . מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 19מתוך 67 טופס 4 תצהיר לפי סע' 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976- ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011 אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר כלהלן: .1 אני נציג ___________________ (להלן" :החברה") ,אני מכהן כ________________ בחברה, ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה ,את המפורט להלן. .2 עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,החברה ובעל זיקה אליה (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים")) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א( 1991-להלן" :חוק עובדים זרים") או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987-להלן: "חוק שכר מינימום"). .3 עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,החברה ובעל זיקה אליה (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום ,אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. .4 לא יועסקו על ידי החברה ,לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה ,עובדים זרים ,למעט מומחי חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם ,קבלן משנה או כל גורם אחר עמו אתקשר. .5 ידוע לי ,כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ההתקשרות/המכרז ,ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. .6 בתצהיר זה: .6.1עובדים זרים :עובדים זרים ,למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה ,שומרון וחבל עזה ,שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל ,ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה) ,תשנ"ה.1994- .6.2מומחה חוץ :תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: .6.2.1הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית. .6.2.2שוהה בישראל כדין. .6.2.3בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 20מתוך 67 .6.2.4בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר ,כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה. _________________________ חתימה אישור עו"ד הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני ,עו"ד ______________ ,במשרדי שברח' ת.ז. ע"י עצמו זיהה אשר ______________ מר _____________________ _________________/המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. עו"ד ____________________ חותמת ___________________ מחק את המיותר מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 21מתוך 67 טופס 5 לכבוד מי רהט בע"מ ג.א.נ,. הנדון :אישור על ביצוע עבודות לפי בקשת הקבלן ________________ ח.פ/ח.צ ________________ (להלן" :הקבלן") להלן אישורנו: הרינו לאשר ,כי הקבלן ביצע עבורנו עבודות ניהול פרויקט ניטור שפכי תעשייה ,כדלקמן: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ שם רשות מקומית/תאגיד מים וביוב_______________________: ___________________ __________________ שם ותפקיד ממלא הטופס תאריך _________________ ____________________ מס' טלפון של איש הקשר אצל הממליץ מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע חותמת המזמין עמוד 22מתוך 67 מסמך א' תכנית ניטור לשנת 2015 מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 23מתוך 67 תאגיד מי רהט תכנית ניטור ובקרה של השפכים הגולמיים לשנת 2015 מרץ 2015 א.ס .ייעוץ סביבתי ובריאותי אחלאם סליבא שפרעם 20200 0522978841 [email protected] 26.11.14 לכבוד מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 24מתוך 67 רו"ח עימאד אלסאנע – מנכ"ל תאגיד מי רהט אינג' אולגה – מהנדסת תאגיד מי רהט א.ג.נ הנדון :תוכנית ניטור ובקרה של שפכי מפעלים לשנת 2015 בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב ) ,2014מוגשת בזאת תכנית ניטור ובקרה על השפכים הגולמיים המוזרמים למערכת הביוב העירונית. התוכנית כוללת: - רשימת מפעלים מזהמים פוטנציאליים - תכנית ניטור לאנליזות כימיות בשפכים תעשייתיים - הוראות ניטור ופיקוח לפי סוג התעשייה - תקנים להזרמת שפכים תעשייתיים למערכת הביוב העירונית בכבוד רב, אחלאם סליבא א.ס .ייעוץ תברואתי וסביבתי מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 25מתוך 67 תוכן עניינים .1 איכות5.................................................................................................................. 1.1רשימת מפעלים מזהמים פוטנציאליים5..................................................................... 1.2הוראות ניטור ופיקוח לפי סוג התעשייה13.................................................................. 1.2.1שפכי תעשיית מזון כולל מסעדות ואולמות אירועים13................................................. 1.2.2שפכי מפעלי חומרי בנייה (מפעל בטון)14..................................................................... 1.2.3שפכי משחטות ,בתי מטבחיים ,בתי נחירה ועיבוד דגים 15........................................... 1.2.4שפכי מוסכים 16................................................................................................. .... 1.2.5שפכי מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח (מסגרייה)17.............................................. 1.3תקנים18............................................................................................................... טבלאות טבלה – 1רשימת מפעלי מזון ומשקאות בעלי פוטנציאל זיהום5.............................. טבלה – 2רשימת מפעלי חומרי בנייה בעלי פוטנציאל זיהום6.................................. טבלה – 3רשימת אולמות אירועים ,מסעדות וקניונים בעלי פוטנציאל זיהום7........... טבלה – 4רשימת משחטות ,בתי מטבחיים ,עיבוד דגים בעלי פוטנציאל זיהום8......... טבלה – 5רשימת מוסכים בעלי פוטנציאל זיהום9................................................... טבלה – 6רשימת מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח בעלי פוטנציאל זיהום10......... טבלה – 7רשימת תחנות שאיבת ביוב בעלי פוטנציאל זיהום 11................................ טבלה –8סה"כ סיווג תעשייה בתוכנית ניטור תאגיד מי רהט 12....................... 2014 טבלה - 9תקנים עיקריים להזרמת שפכים תעשייתיים למערכת הביוב העירוני18....... מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 26מתוך 67 .1 איכות 1.1רשימת מפעלים מזהמים פוטנציאליים טבלה – 1רשימת מפעלי מזון ומשקאות בעלי פוטנציאל זיהום מס "ד שם בית העסק 1 2 3 4 5 6 7 8 25/97 אמיר אבו פריח 15/03 עמאדזיאדנה 07/56 פאיז אבו עג'ינה המאפייה המודרנית א.ת מגרש 514 א.ת מגרש 150 מגיד זיאדנה נסאסרהאבראהים א.ת מגרש 61 א.ת מגרש 138 מוסא אבו מדיג'ם א.ת מגרש 42 אלפרדוס בע"מ מהות בית העסק כתובת מאפייה מאפייה מאפייה (עוגות ובורקס) מאפייה מפעל מזון -במבה מפעל מזון קטירינג מפעל שתייה טרופית טחנת קמח צריכת מים שנתית (מ"ק) 610 1282 652 2003 מס' דיגומ פרמטרים לדיגום ים שנתי 4 1201 833 שמנים ושומנים ,ערך הגבה ,צח"כ, מ"מ ,כלוריד, נתרן ,חנקן קלדהל ,זרחן כללי טבלה –2רשימת מפעלי חומרי בנייה בעלי פוטנציאל זיהום כתובת מהות בית העסק צריכת מים שנתית (מ"ק) 1 ספר בטון טורקי א.ת מגרש 142 מפעל בטון 3100 2 אקסטרא בטון א.ת מגרש 15 מפעל בטון 3600 3 עמי רן בטון תופיק א.ת מגרש 107 מפעל בטון 16214 מס"ד שם בית העסק מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע מס' דיגומים שנתי 4 4 (מורכב) פרמטרים לדיגום סריקת מתכות כבדות ,צח"ב, צח"כ ,ערך הגבה, מ"מ ,כלוריד ,נתרן עמוד 27מתוך 67 טבלה -3רשימת אולמות אירועים ,מסעדות וקניונים בעלי פוטנציאל זיהום מס" ד שם בית העסק כתובת צריכת מים מהות בית העסק שנתית (מ"ק) 1 אוסאמה קשאעלה 19/011 מסעדה בית קפה 1035 2 אבראהים אבו גרארה א.ת מגרש 535 מסעדה 747 מס' דיגומים שנתי 4 פרמטרים לדיגום שמנים ושומנים,צח"כ ,ערך הגבה ,מ"מ, כלורידים ,נתרן טבלה - 4רשימת משחטות ,בתי מטבחיים ,בתי נחירה ,עיבוד דגים בעלי פוטנציאל זיהום מס"ד שם בית העסק כתובת מהות בית העסק צריכת מים שנתית (מ"ק) 1 נואף אבו מדיג'ם 25/22 משחטת עופות 1663 2 אבו מדיג'ם 25/139 אטליז 1545 3 סמי אבו מדיג'ם 25/116 משחטת עופות 3582 4 חסן אבו גדירי א.ת מגרש 140 משחטת עגלים – כבשים ועוף 39583 5 משחטה פרטית שכונה ,34 מגרש 39 משחטה מי רהט בע"מ 03/2015 , מס' דיגומים שנתי פרמטרים לדיגום 4 4 (מורכב) ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע שמנים ושומנים, צח"כ ,ערך הגבה, מ"מ ,חנקן קילדל, זרחן כללי, כלורידים ,נתרן, סולפיד מומס, צח"ב,מוליכות חשמלית 4 עמוד 28מתוך 67 טבלה - 5רשימת מוסכים ותחנות רחיצת רכב בעלי פוטנציאל זיהום מס"ד שם בית העסק כתובת מהות בית העסק צריכת מים שנתית (מ"ק) 1 גדיר אבו שהאב 25/098 שטיפת רכב 1115 2 סביר אבו מדיג'ם 08/017 שטיפת רכב 821 3 דיאב נסאירה א.ת מגרש 34 שטיפת רכב 2185 4 רפי אלעוברה א.ת מגרש 9 מוסך רכב 619 5 נעים אבו שארב א.ת מגרש11 מוסך רכב 1612 6 סלימאןאזברגה א.ת מגרש 63 מוסך רכב 1122 7 עיד אבו זאיד א.ת מגרש 35 מוסך רכב 908 8 אסמעילזקירומילי א.ת מגרש 103מוסך רכב מס' דיגומים שנתי 4 פרמטרים לדיגום שמן מינרלי ,ערך הגבה, מ"מ,ממ"נ, סריקת מתכות כבדות לתחנות רחיצה בלבד :דטרגנטים 2003 טבלה –6רשימת מפעלי ציפוי מתכת וטיפול פני שטח בעלי פוטנציאל זיהום מס"ד שם בית העסק כתובת מהות בית העסק צריכת מים שנתית (מ"ק) 1 גמאל אבו סרחאן 07/146 מסגרייה 1390 2 זברגה בע"מ א.ת מגרש 529 בית מלכה 620 3 זיאד אבו פריח א.ת מגרש 65 מי רהט בע"מ 03/2015 , מסגרייה מס' דיגומים שנתי 4 1157 ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע פרמטרים לדיגום סריקת מתכות כבדות ,מ"מ, ממ"נ ,ערך הגבה ,סריקה דו שנתית כמותית של VOCו- ,VOC'sכלורידים ,סולפאט, סולפיד מומס, כללפחמימניםהלוגניםמומסים ( ,)DOXצח"כ עמוד 29מתוך 67 טבלה –7רשימת תחנות שאיבת ביוב בעלי פוטנציאל זיהום מס"ד שם בית העסק 1 ת.ש אזור תעשייה עידן הנגב תחנת שאיבת ביוב 2 ת.ש גבעות בר תחנת שאיבת ביוב 3 ת.ש טרבין תחנת שאיבת ביוב 4 ת.ש משמר הנגב תחנת שאיבת ביוב כתובת מהות בית העסק צריכת מים שנתית (מ"ק) מס' דיגומים שנתי 4 1 מפעלי מזון ומשקאות 8 2 מפעלי חומרי בנייה 3 3 אולמות אירועים ,מסעדות ,קניונים 2 4 משחטות ,בתי מטבחיים ,בתי נחירה ועיבוד דגים 5 5 מוסכים ותחנות רחיצה 8 6 מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח 3 7 תחנות שאיבת ביוב 4 סה"כ בתי עסק בעלי פוטנציאל זיהום 33 מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע פרמטרים לדיגום שמנים ושומנים, צח"כ ,ערך הגבה, מ"מ ,חנקן קילדל, זרחן כללי, כלורידים ,נתרן, סולפיד מומס, צח"ב,מוליכות חשמלית טבלה –8סה"כ סיווגי תעשייה בתוכנית ניטור תאגיד מי רהט 2015 עמוד 30מתוך 67 1.2 הוראות ניטור ופיקוח לפי סוג התעשייה 1.2.1שפכי תעשיית המזון (כולל מסעדות ,אולמות אירועים ובתי אריזה) שפכי תעשיית המזון מאופיינים בעומס אורגניגבוה .בשפכים תעשייתיים אלו ניתן למצוא ריכוזים גבוהים של מזהמים כגון שמנים ושומנים ,מלחים (נתרן וכלורידים), סוכרים ,צבעי מאכל וכד' .עומסים אורגנים גבוהים פוגעים ביכולת הטיפול והטיהור של השפכים. בהתאם לתנאים ברישיון עסק שמציבות הרשויות נקבע באם מפעל נדרש להקים מתקן קדם טיפול ,סוג מתקן הטיפול ,תדירות ,אופן ביצוע הבדיקות ,תקני פרמטרים שונים להזרמה לביוב וכד'. להלן הנחיות לדיגום מפעל המזון: אופן הדיגום: א .דיגום חטף (במידה וצריכת המים השנתית של המפעל נמוכה מ 10,000-מ"ק) ב .או דיגום מורכב (במידה וצריכת המים השנתית של המפעל עלתה על 10,000 מ"ק). תדירות דיגום מומלצת בשנה: א .מפעלי מזון צריכת מים שנתית קטנה מ 5,000-מ"ק 2 ------דיגומים צריכת מים שנתית גדולה מ 5,000-מ"ק 3 ------דיגומים ב .מסעדות צריכת מים שנתית קטנה מ 1,000-מ"ק 2 ------דיגומים צריכת מים שנתית גדולה מ 1,000-מ"ק 3 ------דיגומים מיומנות הדוגם – מוסמך מיומנות המעבדה – מוסמכת נקודות הדיגום: א .הדיגום יבוצע בזרם התעשייתית האחוד; לא היה במפעל זרם תעשייתי אחוד או נוכח מנכ"ל החברה כי לא ניתן לדגום את הזרם התעשייתי האחוד ,יבוצע הדיגום בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב. ב .היה למפעל יותר מנקודת חיבור אחת למערכת הביוב ,יבוצע ,לפחות אחת לשנה, דיגום בכל נקודות החיבור. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 31מתוך 67 יש לבדוק האם קיימת הפרדת זרמי ביוב במפעל (ביוב סניטרי וביוב תעשייתי. 1.2.2שפכי מפעלי חומרי בנייה (מפעלי בטון) שפכי מפעלי חומרי בנייה מאופיינים בעומס אורגני גבוה המתבטא בריכוזים גבוהים של מזהמים כגון נתרן וכלורידים. בהתאם לתנאים ברישיון עסק שמציבות הרשויות נקבע באם מפעל נדרש להקים מתקן קדם טיפול ,סוג מתקן הטיפול ,תדירות ,אופן ביצוע הבדיקות ,תקני פרמטרים שונים להזרמה לביוב וכד'. להלן הנחיות לדיגום שפכי מפעלי חומרי בנייה: אופן הדיגום – א .דיגום חטף (במידה וצריכת המים השנתית של המפעל נמוכה מ 10,000-מ"ק) ב .דיגום מורכב (במידה וצריכת המים השנתית של המפעל עלתה על 10,000מ"ק). תדירות דיגום מומלצת בשנה – שני דיגומים מיומנות הדוגם – מוסמך מיומנות המעבדה – מוסמכת נקודות הדיגום: א .הדיגום יבוצע בזרם התעשייתית האחוד; לא היה במפעל זרם תעשייתי אחוד או נוכח מנכ"ל החברה כי לא ניתן לדגום את הזרם התעשייתי האחוד ,יבוצע הדיגום בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב. ב .היה למפעל יותר מנקודת חיבור אחת למערכת הביוב ,יבוצע ,לפחות אחת לשנה, דיגום בכל נקודות החיבור. יש לבדוק האם קיימת הפרדת זרמי ביוב במפעל (ביוב סניטרי וביוב תעשייתי). 1.2.3שפכי משחטות ,בתי מטבחיים ,בתי נחירה ועיבוד דגים( כולל תחנות שאיבת ביוב) שפכי משחטות ,בתי מטבחיים ,בתי נחירה ועיבוד דגים מאופיינים בעומס אורגני גבוה המתבטא בריכוזים גבוהים של מזהמים כגון מלחים ,מוצקים מרחפים ,שמנים ושומנים ועוד. בהתאם לתנאים ברישיון עסק שמציבות הרשויות נקבע באם מפעל נדרש להקים מתקן קדם טיפול ,סוג מתקן הטיפול ,תדירות ,אופן ביצוע הבדיקות ,תקני פרמטרים שונים להזרמה לביוב וכד'. להלן הנחיות לדיגום שפכי מפעלי חומרי בנייה: מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 32מתוך 67 אופן הדיגום: א .דיגום חטף (במידה וצריכת המים השנתית של המפעל נמוכה מ 10,000-מ"ק) ב .דיגום מורכב (במידה וצריכת המים השנתית של המפעל עלתה על 10,000מ"ק). תדירות דיגום מומלצת בשנה א .משחטות ,בתי מטבחיים ובתי נחירה – 4דיגומים ב .עיבוד דגים – 2דיגומים מיומנות הדוגם – מוסמך מיומנות המעבדה – מוסמכת נקודות הדיגום: א .הדיגום יבוצע בזרם התעשייתית האחוד; לא היה במפעל זרם תעשייתי אחוד או נוכח מנכ"ל החברה כי לא ניתן לדגום את הזרם התעשייתי האחוד ,יבוצע הדיגום בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב. ב .היה למפעל יותר מנקודת חיבור אחת למערכת הביוב ,יבוצע ,לפחות אחת לשנה, דיגום בכל נקודות החיבור. יש לבדוק האם קיימת הפרדת זרמי ביוב במפעל (ביוב סניטרי וביוב תעשייתי). 1.2.4שפכי מוסכים ותחנות רחיצת רכב הפעילות השוטפת במוסכים כוללת שימוש בסוגים שונים של חומרים ,בעיקר שמנים מינרליים והידראוליים ,ממסים ועופרת ממצברים ,שסילוקם באופן בלתי מבוקר עלול לגרום לנזקים קשים לסביבה .פוטנציאל הזיהום הרב ביותר מצוי בשמנים המשומשים. שמן משומש מכיל מתכות כבדות ורעילות וחומרים אורגניים שונים המסווגים כחומרים מסוכנים .הזרמת השמן המשומש למערכת הביוב או מחוץ למוסך ,על פני הקרקע, גורמת לזיהום קשה ולסכנה לסביבה. בהתאם לתנאים ברישיון עסק שמציבות הרשויות נקבע באם מפעל נדרש להקים מתקן קדם טיפול ,סוג מתקן הטיפול ,תדירות ,אופן ביצוע הבדיקות ,תקני פרמטרים שונים להזרמה לביוב וכד'. להלן הנחיות לדיגום מוסכים: אופן הדיגום א .דיגום חטף (במידה וצריכת המים השנתית של המפעל נמוכה מ 10,000-מ"ק) ב .דיגום מורכב (במידה וצריכת המים השנתית של המפעל עלתה על 10,000מ"ק). תדירות דיגום מומלצת בשנה – שני דיגומים מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 33מתוך 67 מיומנות הדוגם – מוסמך מיומנות המעבדה – מוסמכת נקודות הדיגום: א .הדיגום יבוצע בזרם התעשייתית האחוד; לא היה במפעל זרם תעשייתי אחוד או נוכח מנכ"ל החברה כי לא ניתן לדגום את הזרם התעשייתי האחוד ,יבוצע הדיגום בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב. ב .היה למפעל יותר מנקודת חיבור אחת למערכת הביוב ,יבוצע ,לפחות אחת לשנה, דיגום בכל נקודות החיבור. יש לבדוק האם קיימת הפרדת זרמי ביוב במפעל (ביוב סניטרי וביוב תעשייתי). 1.2.5שפכי מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח (מסגריות) שפכי תעשיות אלו מאופיינים בריכוזי מתכות כבדות ובריכוזי חומרים אנאורגאניים שונים ,מכילים עומס אורגני גבוה ושמנים מינרלים שונים .תעשייה זאת ייחודית בשל העובדה שגודלן הפיזי וצריכת המים שלהם קטנה מאוד אך למרות זאת קיים פוטנציאל זיהום גבוה מאוד למקורות המים. בהתאם לתנאים ברישיון עסק שמציבות הרשויות נקבע באם מפעל נדרש להקים מתקן קדם טיפול ,סוג מתקן הטיפול ,תדירות ,אופן ביצוע הבדיקות ,תקני פרמטרים שונים להזרמה לביוב וכד'. להלן הנחיות לדיגום מפעלי ייצור ועיבוד מוצרי מתכת: אופן הדיגום – א .דיגום חטף (במידה וצריכת המים השנתית של המפעל נמוכה מ 10,000-מ"ק) ב .דיגום מורכב (במידה וצריכת המים השנתית של המפעל עלתה על 10,000מ"ק). תדירות דיגום מומלצת בשנה 6 -דיגומים מיומנות הדוגם – מוסמך מיומנות המעבדה – מוסמכת נקודות הדיגום: א .הדיגום יבוצע בזרם התעשייתית האחוד; לא היה במפעל זרם תעשייתי אחוד או נוכח מנכ"ל החברה כי לא ניתן לדגום את הזרם התעשייתי האחוד ,יבוצע הדיגום בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב. ב .היה למפעל יותר מנקודת חיבור אחת למערכת הביוב ,יבוצע ,לפחות אחת לשנה, דיגום בכל נקודות החיבור. יש לבדוק האם קיימת הפרדת זרמי ביוב במפעל (ביוב סניטרי וביוב תעשייתי). מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 34מתוך 67 1.3 תקנים טבלה - 9תקנים עיקריים להזרמת שפכים תעשייתיים למערכת הביוב העירוני מי רהט בע"מ 03/2015 , הפרמטר טווח או ריכוז מקסימלי pH 6-10 TSS <400 ppm COD <800 ppm חנקן קלדהל <50 ppm זרחן כללי <15 ppm שמנים ושומנים <200 ppm שמן מינרלי <20 ppm נתרן <230 ppm כלורידים <430 ppm סולפיד/מומס <1 ppm סולפאט <500 ppm Temperature <400C ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 35מתוך 67 מסמך ב' חוזה התקשרות חוזה התקשרות שנערך ונחתם ביום____ בחודש______ בשנת 2015 בין: מי רהט ח.פ________________ . (להלן " :המזמינה" או "החברה" או "התאגיד") לבין: _____________________ ח.פ_________________ . ___________________ (להלן ":הקבלן") הואיל :והמזמינה ערכה מכרז פומבי לניהול פרויקט דיגום שפכי תעשייה שמספרו ( 03/2015להלן: "המכרז"); והואיל :והקבלן הינו הזוכה במכרז; והואיל :והמזמינה מעוניינת כי הקבלן יבצע עבורה את העבודות נשוא המכרז בהתאם לתנאי המכרז (להלן: "העבודות") ,והקבלן מעוניין לבצע את העבודות הנ"ל ,והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז; והואיל ו הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו את כל הכישורים ,הידע ,הניסיון ,ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לביצוע העבודות ,על פי חוזה זה ,והוא בדק ובירר כי מצויים בידו כל הנתונים העובדתיים, התכנוניים והאחרים המתייחסים לחוזה ואשר דרושים לו לצורך ביצוע העבודות; והואיל והקבלן ,לאחר שבדק את הנחיות ודרישות המזמינה ,מסכים לקבל על עצמו כקבלן עצמאי את ביצוע העבודות ,בהתאם להוראות חוזה זה; והואיל והקבלן מצהיר ,כי אין כל מניעה על פי דין ו/או חוזה ו/או מניעה אחרת להתקשרותו בחוזה זה; מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 36מתוך 67 לפיכך ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן: .1 כללי: 1.1 המבוא לחוזה ,מסמכי חוברת המכרז ,הנספחים (בין אם מצורפים בפועל ובין אם לא), המפרטים המצוינים במסמכי המכרז (בין אם מצורפים בפועל ובין אם לא) ,והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. הנספחים המצורפים לחוזה הינם כדלקמן: כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות חוזה זה ויתר מסמכי המכרז ,יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי החוזה" או "מסמכי המכרז". .2 1.2 מובהר בזה ,כי יש לראות את חוזה זה ,נספחיו ,יתר מסמכי המכרז ,וכל מסמך אשר יימסר לקבלן בקשר לחוזה זה ,כמשלימים זה את זה ,והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים ,לפי העניין. 1.3 כותרות הסעיפים הן לשם הנוחות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות הוראות החוזה. 1.4 התגלתה סתירה בין הוראות חוזה זה לבין מסמכי המכרז ו/או בין מסמכי המכרז לבין עצמם, יהיה עדיף הפירוש שמיטיב עם החברה .חוזה זה ,על נספחיו השונים ,הקיימים ואשר יבואו בעתיד – לא יפורש במקרה של סתירה ,ספק ,אי וודאות או דו משמעות כנגד מנסחו ,אלא לפי הכוונה העולה ממנו ,וללא כל היזקקות לכותרות. ההתקשרות ,הצהרות והתחייבויות הקבלן 2.1 החברה מוסרת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו את ביצוע העבודות הכל בכפוף ובהתאם לחוזה זה ונספחיו. 2.2 תמורת העבודות תשלם החברה לקבלן את הסכום אשר יתקבל לפי החשבון שיוכן ויאושר בהתאם לתנאי חוזה זה ,ובהתאם למחיר שהציע הקבלן במכרז .אופן הגשת החשבון ותשלום התמורה לקבלן יהיו בהתאם להוראות חוזה זה. 2.3 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בנאמנות ,ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצון המזמינה, במיומנות וביעילות ,במועדים על פי חוזה זה ,במומחיות ובזהירות והוא אחראי מכל הבחינות למעשים ולמחדלים ולטיב העבודות שבוצעו על ידו או ע"י כל מי שהועסק על ידו או מטעמו. 2.4 מובהר בזאת כי חתימת חוזה זה כשלעצמה אין בה משום אישור להתחלת ביצוע העבודה ורק הוצאת צו התחלת עבודה ,כאמור להלן ,מהווה הרשאה לתחילת ביצוע העבודה. 2.5 לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה ,או תחילת ביצוע העבודות ,לפי המוקדם ,ימציא הקבלן לחברה ,על חשבונו והוצאותיו ,את המסמכים והאישורים כדלקמן: 2.5.1ערבות ביצוע כמפורט בסע' 9להלן ,בנוסח המצורף כנספח ז'. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 37מתוך 67 2.5.2אישור קיום ביטוחים (בנוסחו מקורי) כמפורט בנספח ב' ,חתום על ידי חברת ביטוח. 2.5.3כל מסמך אחר שדרשה החברה ואשר לדעתה נחוץ לאישור או לביצוע העבודה. 2.6 החל מהמועד שיקבע ב"צו התחלת העבודה" ,יהיה הקבלן אחראי לביצוע העבודה בהתאם להוראות שתימסרנה לו. 2.7 הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו היטב טיב ואופי העבודות ,כי יש בידו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים עפ"י דין לביצוע העבודות עפ"י חוזה זה ,וכן כי יש לו את הידע ,היכולת ,המיומנות ,האמצעים וכח האדם המקצועי לבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה. 2.8 הקבלן מצהיר כי בדק את מסמכי המכרז ,ביקר במקום ביצוע העבודה ,וכי הוא יכול ומסוגל לבצע את העבודה ,והכל בתנאים ובזמנים המפורטים במסמכי המכרז. 2.9 הקבלן מצהיר ,כי הוא מקבל על עצמו לבצע עבור המזמינה את העבודות בהתאם להוראות חוזה זה ונספחיו ,ובהתאם לתוכניות ו/או מפרטים ו/או הוראות אשר נמסרו ו/או יימסרו לו ע"י המזמינה .הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בכפוף ובהתאם לכל דין ,ותוך מילוי כל הנחיות המזמינה וההוראות שיינתנו לו על ידה מעת לעת. 2.10אישור ע"י המזמינה של תכניות ,מפרטים וכיוב' מסמכים שהוכנו על ידי הקבלן ו/או אשר קשורים בשרותי הקבלן ו/או מתן הוראות על ידי המזמינה לקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית ,ואין בו כדי להטיל על המזמינה אחריות כלשהי בקשר לשירותי הקבלן ו/או הקשור בהם והנובע מהם. 2.11הקבלן מתחייב לשאת בכל המיסים ,ההוצאות והתשלומים הכרוכים בביצוע העבודות למזמינה כאמור בחוזה זה ,לרבות תשלומי מס ההכנסה ,ביטוח לאומי ולרבות תשלום לעובדי הקבלן על פי כל דין ,תשלום לקבלני משנה וכן כל תשלום אחר המוטל עליו על פי כל דין. 2.12למניעת כל ספק ,מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה (לרבות אלה שלא צורפו) ,כי קרא אותם ,הבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ,והוא מתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם. אי הבנת או טעות בהבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי התחשבות בו על ידו לא תקנה לקבלן זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא ,ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות כלפי החברה בעניין זה. 2.13הקבלן מתחייב ,כי הוא ו/או כל מי שבא מטעמו ו/או כל עובד שיועסק על ידו במסגרת חוזה זה יעשה שימוש במתקן אליו הורשה להיכנס לצורך ביצוע חוזה זה ,אך ורק למטרה של מתן השירותים וכל הכרוך בכך ,בהתאם להוראות חוזה זה ,ולא לכל מטרה אחרת. כניסת הקבלן או מי מטעמו אל מתקנים ו/או אתרים של המזמינה לא תתפרש בצורה כל שהיא כמקנה לקבלן זכות חזקה כלשהי לגבי אותו מקום ,ולקבלן או למי מטעמו לא תהיה זכות עכבון כלשהי לגבי אתרים ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר של המזמינה. 2.14הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו אגב או בקשר עם ביצוע חוזה זה או בתוקף או במהלך או גב ביצועו ,והוא מתחייב להחתים את עובדיו ושלוחיו על הצהרת סודיות ,לפי יתחייבו לא לעשות כן. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 38מתוך 67 2.15הקבלן מצהיר ומתחייב לבצע את העבודות המוטלות עליו בהסכם זה ויתר מסמכי המכרז כנדרש על פי הוראות הדין כפי שיתעדכנו מעת לעת לרבות בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) ,התשע"ד( 2014-להלן" :הכללים") ולתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) ,תש"ע.2010- 2.16הקבלן מתחייב בזאת להודיע מיד וללא כל דיחוי במקרה בו קיבל התראה ו/או הודעה בדבר שלילת האישורים הנדרשים בנוגע להסמכת המעבדה ו/או מי מעובדיו באופן אשר סותר את הדרישות שהוצהרו במסגרת מסמכי המכרז ו/או באופן אשר פוגע בהצהרותיו לעניין האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים עפ"י דין ולצורך עמידה בדרישות החוק והכללים. 2.17כמו כן ,הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת שלא ליתן שירותים למפעל אשר נדגם על ידי המזמינה ו/או המהווה צרכן שלה ,במסגרת התנהלות אל מול המזמינה ,ובוודאי שלא להימצא בכל ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים שבין המפעל לבין החברה. .3 .4 העדר יחסי עובד-מעביד 3.1 הקבלן מצהיר ,כי מעמדו בכל הקשור ביחסיו עם המזמינה יהא כמעמד קבלן עצמאי ,וכי אין ולא יהיו בינו לבין המזמינה ו/או מי מטעמה -או בין המזמינה לבין מי שיועסק על ידי הקבלן לשם ביצוע העבודות -יחסי עובד מעביד. 3.2 הקבלן מצהיר ומתחייב כי קשרי עבודה יהיו קיימים בינו לבין עובדיו וקבלני המשנה שלו וכי הקבלן בלבד יהיה אחראי באחריות כמעביד או כל אחריות אחרת מכל מין וסוג שהוא ביחס לכל עובד ו/או לכל אדם המועסק על ידי הקבלן ו/או קבלן המשנה בביצוע העבודה .אין החברה אחראית לכל תביעה שהיא שיעוררו עובדי הקבלן בקשר לעבודתם ,והקבלן בלבד אחראי כלפי עובדיו לכל תביעה של עובדיו. 3.3 הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את המזמינה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו למזמינה עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על טענה לפיה בין המזמינה לבין הקבלן ו/או מי מעובדי הקבלן ו/או מי מטעמו התקיימו יחסי עובד-מעביד ,וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של המזמינה (לרבות בגין סכום שהוציאה בפשרה ללא הודאה בטענות ,לפי שיקול דעתה). 3.4 מבלי לגרוע מן האמור ,בכל מקרה בו ייקבע אחרת על ידי בית משפט מוסמך ,מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את המזמינה בגין כל תשלום בו תחויב המזמינה ו/או מי מטעמה בגין פסק דין חלוט שניתן על-ידי אותו בית משפט מוסמך כאמור. 3.5 הקבלן יישא בכל האחריות המוטלת עליו לפי כל דין ו/או חוזה ו/או נוהג לתשלום שכרם ו/או תקבוליהם של המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה .כל הוצאותיו של הקבלן בקשר לביצוע העבודות ,לרבות תשלום לעובדי הקבלן ,ישולמו על ידו ,והמזמין לא יחויב בכל דרך שהיא בגינם. נציג המזמינה מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 39מתוך 67 .5 4.1 נציג המזמינה לצורך חוזה זה ,לרבות לצורך מתן הנחיות ,הוראות ,אישורי חשבונות ואישורים אחרים תהיה גב' אולגה פורטנוי ,מהנדסת התאגיד ו/או מי שימונה על ידו בהודעה בכתב לקבלן(להלן" :הנציג ") .כל הנחיה ,הוראה או אישור שיינתנו על ידי הנציג ייראו כאילו ניתנו על ידי המזמינה לפי חוזה זה. 4.2 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בתיאום ותוך קיום קשר מתמיד ויעיל עם הנציג. צוות הקבלן 5.1 מבלי לגרוע באמור בהוראות המפרט הטכני ,הקבלן מתחייב להעסיק בכל עת צוות עובדים בהיקף הנחוץ לצורך ביצוע העבודות ,שהם אזרחי ותושבי ישראל בעלי רמה מקצועית נאותה. 5.2 בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או המוסמך לכך. 5.3 הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ,ויקיים תנאי עבודה בהתאם למקובל ו/או לפי הנחיות הדין ו/או לפי הוראות הסכמים קיבוציים ,ויהא אחראי ,שגם העובדים שיעבדו אצל קבלני המשנה יקבלו שכר עבודה כאמור .כמו כן ,מתחייב הקבלן לבצע עבור עובדיו את כל התשלומים והניכויים ,המתחייבים על פי כל דין ו/או הסכם ו/או הסדר ו/או נוהג ,בגין עובדיו. 5.4 הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ,ויקיים תנאי עבודה בהתאם למקובל ו/או לפי הנחיות הדין ו/או לפי הוראות הסכמים קיבוציים ,ויהא אחראי ,שגם העובדים שיעבדו אצל קבלני המשנה יקבלו שכר עבודה כאמור .כמו כן ,מתחייב הקבלן לבצע עבור עובדיו את כל התשלומים והניכויים ,המתחייבים על פי כל דין ו/או הסכם ו/או הסדר ו/או נוהג ,בגין עובדיו. 5.5 הקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק בביצוע העבודות תנאי עבודה נאותים ולמלא הוראת כל חוק וכל דין החלים על יחסי עבודה ועל תנאי עבודה לרבות תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק ,ובאין דרישה חוקית ,כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – .1954 5.6 הקבלן ימלא בתוך 7ימים ,אחר כל דרישה מטעם החברה בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידו בביצוע העבודה ,לרבות קבלן משנה ואדם המועסק על ידי קבלן משנה או -אף אם הסכימה החברה בעבר להעסקת מי מהם ,אם לדעת החברה התנהג אותו אדם שלא כשורה ,או שאינו מוכשר למלא תפקידו ,או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידו .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור -לא יחזור הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,באתר העבודה או בביצוע העבודה. הקבלן בלבד יישא בהוצאות כל פיטורין כאלה ,והחברה לא תישא בכל אחריות. 5.7 אי מילוי הוראות סעיף קטן זה ,יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש בסך של ₪ 150 לכל יום עבודה של פועל ,בעל מלאכה ,או עובד אחר שיעסיקנו הקבלן בניגוד להוראות סעיף זה .ההוראות הכלולות בסעיף זה יחולו גם לגבי עובדים שיעבדו מטעם כל קבלן משנה שהקבלן אחראי לו בהתאם לחוזה זה ,והקבלן יהא אחראי לקיומן של כל ההוראות האמורות כאילו העובדים של קבלן המשנה עובדים מטעם הקבלן עצמו וברשותו ,וכל הפרה של הוראות סעיף זה מטעם קבלן המשנה תחשב להפרה מטעם הקבלן. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 40מתוך 67 5.8 .6 מי שירכז את ביצוע העבודות מטעם הקבלן למזמינה ומי שיעמוד בקשר ישיר עם המזמינה לצורך ביצוע העבודות על פי חוזה זה ,הוא_______________ אשר לא יוחלף על ידי הקבלן אלא אם כן ניתן אישור בכתב ומראש על ידי המזמין. תקופת התקשרות והיקף ההתקשרות תקופת ההתקשרות הינה לשנה ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות .לחברה האופציה ,לפי שיקול דעתה המלא ,הבלעדי והמוחלט ,להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת של עד ארבע שנים נוספות או חלק מהן (בכל פעם ל 12 -חודשים או חלק מהם) ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז .החוזה יתחדש מדי שנה אלא אם כן החברה תודיע בכתב לקבלן על סיום ההתקשרות לפחות 30יום מראש לפני תום התקופה .הוראות מסמכי המכרז יחולו על תקופת ההתקשרות המוארכת ,כאמור לעיל ,בשינויים המחויבים .מבלי לגרוע ביתר הוראות המכרז. .7 דו"ח על התקדמות העבודה הקבלן ימסור למזמינה דו"חות על ביצוע העבודות ,כמפורט במפרט המיוחד. המזמינה רשאית לבצע דיגום מקביל על מנת לבקר את איכות הדיגום והאנליזה של המעבדה. .8 רישיונות ואישורים 8.1 לפני תחילת ביצוע כל עבודה ידאג הקבלן לכל הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים לביצוע העבודה ,ככל שאלה דרושים .הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות והאישורים הנ"ל .הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת רישיונות ו/או אישורים. 8.2 כמו כן ,הקבלן מתחייב כי יש בידיו את כל הרישיונות ו/או האישורים הדרושים בקשר לעובדיו, וכי הוא מתחייב לדאוג לכך שאלה יהיו בידו במהלך כל תקופת ההתקשרות ,על חשבונו. 8.3 למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי היה ובמהלך ביצוע העבודה יפוג ו/או יפקע ו/או תימסר התראה בנוגע לרישיון הקבלן ו/או אי חידושו ו/או פקיעתו ,מכל סיבה שהיא ,אזי מתחייב הקבלן להודיע עובדה זו ,לאלתר וללא כל דיחוי ,למזמינה .במקרה בו נמסרת התראה בדבר אי חידוש ו/או הקפאה ו/או כל הליך אחר מחויב הקבלן למסור העתק מההתראה למזמינה וליידע אותה בדבר המועד שהוקצב בהתראה .במקרה שכזה תהא חופשיה המזמינה לקבל כל החלטה בדבר המשך ההתקשרות ,הכל בהתאם לנסיבות העניין. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 41מתוך 67 .9 ערבות לקיום החוזה (ערבות ביצוע) 9.1 להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי החוזה ,עד חתימת החוזה ימציא הקבלן ערבות בנקאית מקורית ,בלתי מותנית ,צמודת מדד בסך של ( ₪ 10,000במילים :עשרת אלפים ,)₪בנוסח המצורף כנספח ז' לחוזה .הערבות תהא בתוקף עד לתום תקופת ההתקשרות בתוספת חודשיים. 9.2 הערבות תהא ,בין השאר ,להבטחת תשלום ההוצאות והנזקים כמפורט להלן: 9.2.1כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי החוזה. 9.2.2כל ההוצאות והתשלומים שהחברה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה ,או בקשר עם כל תביעת צד ג' שהחברה תתבע בה והקשורה בדרך כל שהיא לביצוע העבודות או למעשה או למחדל של הקבלן. 9.3 הערבות תהא ניתנת לחילוט על פי פנייה חד צדדית של החברה. בכל מקרה כאמור תהיה החברה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו ,בפעם אחת או במספר פעמים .השתמשה החברה בזכותה לגבות מהערבות סכום כלשהו ,חייב הקבלן להשלים מיד את סכום הערבות לסכום המקורי .לא עשה הקבלן כן ,ניתנת בזאת הוראה בלתי חוזרת לחברה לגבותו/או לנכות מתוך התשלומים המגיעים לקבלן בהתאם לחוזה זה ו/או מסיבה אחרת כלשהי סכום השווה לסכום שגבתה מהערבות ולהחזיקו כפיקדון בידה .דין סכום זה יהא כדין הערבות כנזכר לעיל. 9.4 כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על הקבלן בלבד. 9.5 הערבות תהיה ניתנת להארכה עפ"י הודעת החברה לבנק. הקבלן יאריך את תוקף הערבות הבנקאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי החברה ,ובין היתר בשל הגדלת היקף העבודות או הארכת תוקף חוזה ההתקשרות או הארכת תקופת העבודות או כל סיבה אחרת כלשהי .סירב הקבלן להאריך את הערבות הבנקאית ,תוכל החברה לחלטה, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין. 9.6 הערבות ,או כל יתרה בלתי מחולטת שלה ,תשוחרר לקבלן ע"י החברה רק לאחר תשלום יתרת שכר החוזה לקבלן ,לאחר שהקבלן ימציא לחברה הצהרה על חיסול כל תביעותיו ,וכן לאחר שהמציא לחברה את כל המסמכים וקיים את כל התנאים הקבועים בחוזה ,לרבות במפרט הטכני. כמו כן ,ככל שהקבלן יחליט לפרק את הציוד שהתקין באתרי החברה במסגרת חוזה זה ,לצורך ביצוע שירותי המוקד והסיור ,הרי שערבות הביצוע תשוחרר רק לאחר שהציוד כאמור יפורק על ידו ,ויאושר על ידי החברה כי לא נגרמו לחברה נזקים ו/או הוצאות כלשהן בגין פעולות אלה. 9.7 הוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי החברה בקשר לעבודות ,הנובעות ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ,תהא החברה רשאית להאריך את תוקפן של איזו מן הערבויות שיהיו מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 42מתוך 67 בידה באותה עת ,וזאת עד לסיומם וסילוקם המלא של ההליכים הקשורים בתביעות ו/או דרישות אלה. .10 התמורה 10.1ה תמורה לקבלן עבור ביצועה עבודות ומילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה תהא בהתאם להצעה של הקבלן (להלן" :התמורה"). 10.2התמורה כאמור לעיל כוללת את כל הפעולות ו/או ההוצאות ו/או העלויות מסוג כלשהו הכרוכות בביצוע העבודות ,לרבות עלויות חומרים ,ציוד ,הובלה ,מיסים ואגרות ,תיאומים ואישורים והוצאות הקבלן בהתאם להתקשרויות שערך עם יועצים ו/או קבלני משנה וכן כוללת התמורה את כל הפעולות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ,כולל ביקורות בכל אתר ,טיפול ודיווח בכל אירוע. 10.3יובהר ,כי הקבלן לא יהא זכאי לתמורה העולה על סכום הצעתו ,כמפורט לעיל .הקבלן אחראי לברר בעצמו מראש ,ולפני הגשת ההצעה ,את כל העלויות וההוצאות הכרוכות בעבודות ,ולהגיש הצעתו בהתאם לכך .לקבלן לא תשולם תמורה נוספת עבור ביצוע העבודות ,מעבר לסכום שהציע בהצעת המחיר במכרז. .11 חשבונות ותשלומים 11.1תמורת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי צו תחילת עבודות שיימסר לו ,יהא הקבלן זכאי לתמורה בהתאם להצעתו. 11.2לכל המאוחר עד ליום 14לכל חודש ,מתחייב הקבלן להגיש לחברה חשבון שיפורטו בכל העבודות אשר בוצעו על ידו בחודש שלפני (ככל שבוצעו) .החשבון יכלול אך ורק את אותם דיגומים בגינם נמסרו לחברה תוצאות הדיגום במהלך אותו חודש קלנדרי (כלומר -התשלום יתבצע בהתאם למועדי מסירת אנליזות הדיגום ולא בהתאם למועדי ביצוע הדיגומים עצמם). לפי דרישת החברה יהא מחויב הקבלן להגיש לחברה חשבונות נפרדים עבור כל אתר ו/או אזור. 11.3החשבון יהיה מבוסס על מסמכי המכרז ועל המחירים בהתאם להצעת הקבלן. 11.4החשבון ילווה במסמכים הדרושים ,לרבות המסמכים והדו"חות הקבועים במפרט המיוחד , וכן כל מסמך נוסף שתדרוש המזמינה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי .מובהר ,כי המועד שבו ייחשב החשבון כנתקבל על ידי המזמינה ,יהא המועד שבו יומצאו למזמינה כל המסמכים שעל הקבלן לצרפם לחשבון ,על פי חוזה זה. 11.5החשבון יוגש על גבי נייר עם לוגו של הקבלן ,חתום על ידי הקבלן ,ובאמצעות מדיה מגנטית על גבי תוכנה לעריכת חשבונות. 11.6החשבון יועבר לאישורה של החברה .החברה תבדוק את החשבון ,תוך 30ימים ממועד הגשתו, ותקבע את התשלום המגיע לקבלן עד למועד אליו מתייחס החשבון. 11.7לא אושר החשבון כולו או חלקו על ידי החברה ,יוחזר החשבון לקבלן וזה יתקנו לשביעות רצון החברה. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 43מתוך 67 11.8היה ולדעת החברה בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון ,שבגינן מגיעים לקבלן תשלומים, רשאית היא להוסיפם לחשבון .כן ,רשאית הם להפחית מהחשבון עבודות שלדעתה לא בוצעו, ואשר פורטו בחשבון. 11.9הסכומים המגיעים לקבלן עפ"י החשבונות החודשיים שהגיש ,ואשר אושרו על ידי החברה, ישולמו בתנאי שוטף 90 +מתום החודש שבו הוגש החשבון. 11.10הקבלן יגיש לחברה ,בתוך חודשיים בסיום תקופת ההתקשרות חשבון סופי של כל העבודות (להלן" -החשבון הסופי") ,לפי הוראות סע' 13זה ,בשינויים המחויבים .חשבון סופי לא יתקבל ולא יחייב את החברה אלא אם כן כלל את כל הפרטים שחייב הקבלן לכלול בו וצורפה לו הצהרה חתומה על ידי הקבלן ,כי החשבון כולל את כל העבודות שנעשו על ידו בקשר לחוזה זה ושאין לו עוד כל תביעות שהן כלפי החברה מלבד החלק מתוך הסכום הסופי של החשבון שטרם שולם ,עפ"י טופס הצהרה על חיסול תביעות ,המצ"ב לחוזה זה כנספח ה' .אין החשבון הסופי מהווה הוראת תשלום ואין הקבלן זכאי לתבוע דבר על פיו. 11.11החברה רשאית לנכות מכל תשלום ביניים או תשלום סופי כל סכום המגיע באותה עת מהקבלן לחברה עפ"י הוראות החוזה ,וזאת בין אם נזכרה זכות כזו מפורשות בחוזה ובין אם לאו ,ומבלי לגרוע מזכות החברה לגבות כל סכום המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת. 11.12לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי תוך המועד הקבוע בחוזה זה ,רשאית החברה לערוך את החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתה ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו ,וחשבון זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ,ויחייב את הקבלן. 11.13אין באמור משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה ,ואין בהן משום ויתור על כל זכות מזכויותיו של המזמין לפי חוזה זה ,והמזמין יהיה רשאי לעכב ו/או לא לשלם כל סכום שהוא ,אם הוא זכאי לכך לפי הוראות החוזה או הדין. 11.14התשלומים לקבלן יעשו לחשבון הבנק של הקבלן על פי הוראות התשלום נספח ד' ו/או בצ'קים. 11.15הקבלן לא יהיה זכאי להתייקרויות כלשהן ו/או עדכון מחירים ו/או כל תוספת אחרת ,בכפוף לאמור בסעיף זה. כמו כן ,למען הסר ספק ,מובהר כי לסכום הנקוב בחשבון לא יתווספו הפרשים כלשהם ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה מיום הגשת החשבון ועד למועד התשלום בפועל ,לפי הזול מבניהם. בתום 12חודשי התקשרות ממועד חתימת הסכם זה ,ובכפוף להארכת הסכם ההתקשרות על פי הסכם זה ,יעודכנו המחירים בהתאם לעלייה אשר תחול במדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שיהא ידוע באותה העת לעומת המדד הנ"ל שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות. העדכון יתבצע אחת לשנה ,ולא יחול רטרואקטיבית. 11.16באחריות הקבלן להגיש חשבונית מס על הסכום המאושר ע"י המזמינה ,לפחות שבועיים לפני מועד התשלום המתוכנן. 11.17לחשבון שיגיש הקבלן ושיאושר לתשלום על פי החוזה ,יתווסף מס ערך מוסף על פי דין בשיעור שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום בפועל. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 44מתוך 67 11.18מהתשלום הנ"ל יופחת כל סכום ששולם לקבלן לפי החוזה ,וכל סכום שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן עפ"י מסמכי המכרז ו/או לפי הדין. 11.19מס ההכנסה שיחול על הק בלן בגין התמורה ישולם על ידי הקבלן ,והמזמינה תנכה ממנו מס הכנסה במקור בהתאם לחוק ,אלא אם ימציא הקבלן אישור בדבר פטור ממס הכנסה. 11.20אישור תשלומים ,וכן ביצוע של תשלומים לקבלן ,אין בהם משום אישור או הסכמה לטיב העבודה שנעשית או לאיכות החומרים או המוצרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוססים התשלומים ,ואין באיזה מהם כדי לפגוע בכל טענה של המזמינה כלפי הקבלן ,בקשר לחוזה. 11.21להסרת ספק ,בגין בדיקות שלא הוזמנו מפורשות על ידי החברה ,לרבות באם בוצעו לצורך קבלת תוצאות בגין פרמטרים/בדיקות אחרות לגביהם כן הוזמנה בדיקה מפורשת לא ישולם תשלום כלשהוא .לדוגמה :ביצוע בדיקת CODלצורכי ביצוע בדיקת – BODלא ישולם עבור ביצוע בדיקת ה CODשכן זו לא הוזמנה מפורשות אלא בוצעה כדי לקבל תוצאות בדיקה אחרת והתשלום יהיה עבור בדיקת ה BODבלבד – בכפוף לכל יתר תנאי התשלום שבמכרז זה. .12 אחריות 12.1הקבלן יהא אחראי לכל נזק ,לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש ,שייגרם לו ו/או למי מעובדיו ו/או לבאים מטעמו ,למזמינה ו/או לעובדיה ו/או לבאים מטעמה ,ולכל אדם או גוף אחרים (צדדי ג') ,שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ,לרבות קבלנים וקבלני משנה ,הנובעים מהפרת התחייבויותיו נשוא הסכם זה ו/או בקשר עמן. כל הפעולות ,המעשים והמחדלים שיעשו או יחדלו על ידי הקבלן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבורו תוך כדי בצוע שרותי הקבלן ,לרבות כל הפעולות הכרוכות בכך, יעשו או יחדלו על ידו כקבלן עצמאי העובד על סיכונו ועל אחריותו. 12.2הקבלן יהיה אחראי לשלו מם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין או הסכם לעובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם ,לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש ,הנובעים מביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ו/או בקשר עמו ,והוא פוטר בזאת את המזמינה מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו ,לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים ,חומרים או מוצרים ,קבלני משנה ועובדיהם ,ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני משנה. 12.3הקבלן יישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מכל סוג שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל נזק שהקבלן אחראי לו כאמור לעיל ,כלפי המזמינה ו/או ניזוק כלשהו ,והוא יהא חייב לפטור את המזמינה מכל תביעה שתוגש נגדה בקשר לאמור לעיל .הקבלן ישפה את המזמינה בכל סכום כאמור לעיל מיד עם דרישתה של המזמינה .חובת השיפוי של הקבלן תחול גם ביחס לנזקים בגין פעולות המוטלות על המזמינה עפ"י דין ,ואשר בוצעו באמצעות הקבלן בהתאם למסמכי המכרז. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 45מתוך 67 12.4אין באמור בסעיפים שלעיל ו/או בעצם עריכת ביטוחים על ידי הקבלן ,כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל על המזמינה חובה נוספת מעבר לאמור בהסכם זה ו/או בדין. .13 ביטוח 13.1מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב הקבלן לפני מועד החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים (להלן " :השירותים") נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו (המוקדם מביניהם) ,לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בהסכם זה לעניין ביטוח אחריות מקצועית את הביטוחים המפורטים להלן ,באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל (להלן" :ביטוחי הקבלן") : 13.1.1 אחריות כלפי צד שלישי. 13.1.2 חבות מעבידים. 13.1.3 אחריות מקצועית. 13.2הקבלן מתחייב ,לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו ,להמציא לידי החברה אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כנספח ב' (להלן" :אישור ביטוחי הקבלן") ,והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,כשהוא חתום כדין על ידי המבטח (בנוסחו המקורי). 13.2.1 מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור ,לא תפגע ו/או לא תגרע מהתחייבויות קבלן על פי הסכם זה על נספחיו. 13.2.2 מוסכם בזה על הקבלן כי המצאת אישורי ביטוחי הקבלן (נספח ב') הינה תנאי יסודי בהסכם זה וללא המצאת אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב') לא יוכל הקבלן להתחיל בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים. 13.3ביטוחי הקבלן יורחבו לכסות בין היתר את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה של הקבלן ו/או המועסקים על ידי הקבלן ובנוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות קבלנים ו/או קבלני משנה לרבות את החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה בגין אחריותם לכל מעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן (להלן" :יחידי המבוטח"). 13.4על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים בקשר עם הסכם זה ,במשך כל התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף .בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו ,את ביטוח אחריות מקצועית ,על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו. 13.5הקבלן מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו בקשר עם מתן השירותים לרבות את הציוד ,החומרים וכל דבר אחר שהובא ויובא לצורך מתן השירותים. הקבלן מתחייב כי בכל ביטוחי הרכוש של הקבלן (אם וככל שייערכו) ייכלל סעיף מפורש בדבר מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 46מתוך 67 ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 13.6פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן על פי סעיף 1לנספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב') תורחב לשפות את החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה (להלן" :יחידי המבוטח") היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 13.7פוליסת ביטוח חבות מעבידים הנערכת על ידי הקבלן על פי סעיף 2לנספח אישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב') תורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה היה וייקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי (להלן" :מקרה ביטוח") ,למי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן בקשר עם הסכם זה ,תוך כדי ו/או עקב עבודתם ,כי הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו. 13.8פוליסת ביטוח אחריות מקצועית הנערכת על ידי הקבלן על פי סעיף 3לנספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב') תורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה היה ותוטל על מי מהם אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שמקורן במעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה .בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של ( 6ששה) חודשים לאחר תום תקופת הביטוח. 13.9היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל ,רשאי הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך כי: 13.9.1 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך הקבלן מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף (שיבוב) לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 13.9.2 בביטוחי אחריות נוספים או משלימים שיערוך הקבלן ,לגרום לכך ,כי הביטוח יורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה (להלן" :יחידי המבוטח") בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 13.10למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב') ,הינם דרישה מינימאלית המו טלת על הקבלן ,ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם .הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן. 13.11ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה בתקופת הביטוח ,אלא אם שלח לקבלן ולחברה הודעה בכתב בדואר רשום )( 30יום מראש על כוונתו לעשות זאת .מבטחי הקבלן יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 47מתוך 67 לגבי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף ( 30שלושים) הימים ממועד משלוח ההודעה. 13.12בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי איזה מבין ביטוחי הקבלן על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח הקבלן (נספח ב') עומד להיות מבוטל או משונה לרעה ,כאמור בסעיף 13.11לעיל ,מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל. 13.13מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יבוצעו על ידי הקבלן משנה מטעם הקבלן ,מתחייב הקבלן לדאוג כי קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו במתן השירותים או בקשר עמם ,יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחים הנדרשים בסעיף הביטוח להסכם זה (סעיף )13כמפורט לעיל ולהלן לרכושם ולאחריותם ,וכי ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים ,ההרחבות והויתורים על זכויות התחלוף הנדרשים בביטוחי הקבלן ,כמפורט לעיל ולהלן ,לרבות בנספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב'). הקבלן אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על ידו תהיינה פוליסות ביטוח תקפות בהתאם למפורט בהסכם זה ,לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים בנספח ב' (אישור ביטוחי הקבלן). 13.14מובהר בזאת ,כי הקבלן יישא באחריותו על פי דין כלפי החברה בגין מעשה או מחדל במתן השירותים הניתנים לחברה בקשר עם הסכם זה ,לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי הקבלן משנה ,והקבלן הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם לו ,במישרין ו/או בעקיפין ,עקב השירותים שניתנו על ידי מי מקבלני המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות בסעיף 13זה (ביטוח) ו/או בנספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב') ובין אם לאו. 13.15ביטוחי הקבלן ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה .לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף 59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981 לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיה. 13.16מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן מצהיר ,כי לא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו ,על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח הקבלן (נספח ב') ,והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות לנזק כאמור (לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על הקבלן) .אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון. 13.17הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף 13זה (ביטוח) לרבות באישור ביטוחי הקבלן (נספח ב') ,וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ,ככל שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר עם הסכם זה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו ,מתחייב הקבלן כי את ביטוח אחריות מקצועית יחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה ,על נספחיו. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 48מתוך 67 13.18הקבלן מתחייב להודיע לחברה עם היוודע למנהליו על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,חבות מעבידים או אחריות מקצועית .כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם החברה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן ,ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר החברה תחליט להגיש למבטחים ו/או מימוש זכויות החברה על פי ביטוחי הקבלן. 13.19כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו ,בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלת על הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין. 13.20בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור יקבע בפוליסות כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ,לרבות ,אך לא מוגבל ,אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי הקבלן ,לא יפגעו בזכויות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה על פי ביטוחים אלו. 13.21לא יאוחר מ ( 7 -שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח (נספח ב') כאמור בסעיף 13.2לעיל ,בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת ,הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב') ,במועדים הנקובים ,מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו. 13.22הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי הקבלן" (נספח ב') כאמור ,הינו תנאי מתלה ומקדים לתחילת ו/או המשך מתן השירותים והחברה תהייה רשאית למנוע מן הקבלן את תחילת ו/או המשך מתן השירותים כאמור במקרה שהאישור ,כאמור ,לא הומצא במועד המוסכם כנדרש. 13.23מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, על ידי החברה ו/או בשינויים ,כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מהבאים מטעמה. 13.24למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת אישור ביטוחי הקבלן כאמור בסעיפים 13.2 ו ,13.21 -לעיל במועד ,לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה על נספחיו. 13.25החברה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי סעיף 13זה (ביטוח). 13.26הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ביחס לאישורי הביטוח וזכותה לבדוק את אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל ,אינה מטילה על החברה ו/או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי היעדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 49מתוך 67 13.27בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי החברה תהייה רשאית לעכב כל סכום לו הינו זכאית על פי תנאי סעיף 13זה (סעיף ביטוח) מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיעה על כך לקבלן ,בכתב( 7 ,שבעה) ימים מראש. מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על ידי החברה ,יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה (באם נגרמו) בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח ,כאמור. 13.28מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד ,ובכל מקרה לא על החברה ו/או מי מטעמה. 13.29בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל ,מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל ,באופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא הסכם זה ,לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה ,זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 13.30מובהר בזאת ,כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין. 13.31מובהר ,כי הוראות סעיף 13זה (ביטוח) הנן מעיקרי ההסכם ,והפרתן מהווה הפרה יסודית של ההסכם. .14 סיום החוזה והפרות 14.1מבלי לגרוע באמור לעיל ,מוסכם בזאת ,כי המזמינה רשאית ,בכל עת ומכל סיבה שתראה לה להביא חוזה זה (בין היתר ,ככל שיחולו שינויים במדיניות הדיגום ובהנחיות הרגולציה) ,כולו או מקצתו לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך לקבלן .ניתנה הודעה כאמור ,יסתיים החוזה בתאריך הנקוב בהודעה אשר יהיה לפחות 7ימים מיום מתן ההודעה. 14.2הובא החוזה לידי גמר בנ סיבות שאינן עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן ,ישולם לקבלן שכרו בעד אותו חלק מהעבודות שהוא ביצע ואשר אושרו על ידי המזמינה עד להבאת החוזה לידי גמר ,לפי אסמכתאות אשר יוצגו על ידי הקבלן ,לשביעות רצון המזמינה. 14.3הפר הקבלן אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,כולל נספחיו ,ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל על כך התראה מנציג המזמינה של 5יום (אלא אם כן מדובר בהפרת בטיחות אשר יש חובה לתקנה באופן מיידי) ,תהיה המזמינה רשאית לבטל את הסכם .במקרה כזה תגיע לקבלן תמורה רק בגין אותה עבודה ועבודות שבוצעו על ידו עד ליום הפסקת ההסכם ,בקיזוז הפסדים או הוצאות שנגרמו למזמינה. 14.4אין בשימוש בסעד לו זכאי צד לחוזה זה כדי לגרוע מזכותו של אותו צד לכל סעד נוסף על פי חוזה זה ו/או על פי דין בקשר עם חוזה זה. 14.5סעיפים 19 ,18 ,17 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,6 ,5 ,3 ,2הינם תנאים עיקריים בחוזה זה והפר ת כל אחד מהם תחשב הפרה יסודית של חוזה זה ,המזכה את הצד כלפיו הופר החוזה בזכות לבטל את החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו הוא זכאי על פי דין ועל פי חוזה זה. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 50מתוך 67 14.6בנוסף לאמור לעיל ,יהיו הפרות יסודיות גם האירועים כדלקמן :איחור בהגעה לאתר ו/או ביצוע הבדיקות בהתאם להוראות המפרט הטכני ו/או אי הגשת ,או איחור בהגשת אילו מן הדו"חות הנדרשים ,עפ"י המפרט הטכני. 14.7א ם ניתן כנגד הקבלן צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאה ו/או הוגשה בקשה לפירוקו או הוטל עיקול על איזה מנכסיו ,ייחשב הדבר כאילו הופר החוזה על ידי הקבלן הפרה יסודית ,והמזמינה תהא רשאית לבטלו ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו היא זכאית על פי דין ועל פי חוזה זה. 14.8עבור כל חמישה ימי איחור בקיום התחייבויותיו של הקבלן עפ"י מסמכי המכרז(בפרט לפי תוכנית הדיגום אשר תקבע על ידי המזמינה) (למעט בגין ארכה לביצוע העבודות אשר אושרה מראש ובכתב על ידי המזמינה) ,יפצה הקבלן את המזמינה בסך של ₪ 150ליום ,וזאת בנוסף לכל סכום אחר שיידרש לשלם בגין כל ההוצאות ו/או ההפסדים ו/או הנזקים אשר נגרמו למזמינה ,ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למזמינה עפ"י הדין או מסמכי המכרז .הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו שהפיצויים המוסכמים הנ"ל משקפים באופן סביר את הנזקים העלולים להיגרם למזמינה בשל הפרת ההסכם על ידו ,והוא מוותר על כל טענה בקשר לכך. 14.9ככל שבדיקת דיגום בוטלה על ידי המזמינה ,לאחר שהקבלן הגיע לנקודת הדיגום בהתאם לתוכנית העבודה ,תפצה המזמינה את הקבלן בסך של ₪ 100לביטול החל מהביטול השישי, לא יותר משני דיגומים ליום ביישוב ולא יותר מעשרה ביטולים לחודש (גם אם בוטלו בדיקות מעבר לכך) .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי ביטולים יתרחשו בשני מקרים :האחד ,דוגם הגיע לנקודת הדיגום והמזמינה בקשה שלא לבצע את הדיגום .המקרה שהני ,כאשר נלקחה הדגימה והמזמינה בקשה שלא לבצע את הבדיקות עבורה. 14.10מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה בו הסתיים או בוטל חוזה זה ,מכל סיבה שהיא ,יעביר הקבלן למזמינה כל מסמך ו/או כל תוכנית ו/או כל חומר שנמסר לו על ידי המזמינה שהוכן על ידו במסגרת חוזה זה (להלן" :המסמכים").כמו כן מוסכם בזאת כי הקבלן ישתף פעולה עם מי שתורה המזמינה לצורך המשכם התקין של העבודות ,וזאת ללא כל תשלום נוסף. .15 איסור הסבה 15.1אין הקבלן רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר לאחר את זכויותיו או התחייבויותיו על פי החוזה ,כולן או חלקן ,או כל טובת הנאה על פיהן ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ו/או לשעבד את זכויותיו על פי חוזה זה ,כולן או חלקן ,אלא אם קיבל לכך את הסכמת החברה מראש ובכתב ,ובתנאים שתקבע החברה. המחה הקבלן את זכויותיו ו/או התחייבויותיו עפ"י החוזה ,ללא הסכמת החברה מראש ובכתב ,ימשיך הקבלן להיות אחראי כלפי החברה עפ"י הסכם זה ,ויישא בכל נזק אשר ייגרם על ידי צד שלישי או מי מטעמו. 15.2העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי שעות העבודה ובין בדרך אחרת ,אין בה לכשעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות ,או של חלק מהן לאחר. 15.3הקבלן יעביר את ביצוע העבודה או חלק ממנה לקבלן משנה רק אם וכאשר יקבל את אישור החברה מראש ובכתב להעברת העבודה (או חלקה) לקבלן משנה ולזהותו של קבלן המשנה, ובכפוף לתנאים שבאישור זה .קיבל הקבלן את אישורה של החברה כאמור לביצוע חלק מן מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 51מתוך 67 העבודה באמצעות קבלן משנה ,הוא לא יהא רשאי להחליף את קבלן המשנה הנ"ל ,אלא באישורה מראש ובכתב של החברה. 15.4במתן הסכמה כאמור מטעם החברה להעסיק קבלן משנה אין כדי לפטור את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה ולפי דין ,והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה של מבצעי העבודות (לרבות קבלני משנה אשר זהותם אושרה על ידי החברה) ,באי כוחם ועובדיהם. 15.5המזמינה רשאית בכל עת לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה ,או כל עובד של קבלן ,אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו באחר תוך פרק זמן סביר בהתחשב בנסיבות העניין ובתפקידו של אותו עובד/קבלן משנה ,ולא יאוחר מאשר תוך 7ימים. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו של הקבלן ועל חשבונו ,ולקבלן לא תהא טענה כלשהי כלפי המזמינה בעניין זה. .16 שונות 16.1כל הודעה שצד צריך ליתן לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או בדואר רשום לפי הכתובת המצוינת בראש חוזה זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנתקבלה על ידי הנמען בתום 72שעות ממועד משלוחה. 16.2מובהר בזאת כי כל הזכויות מכל מין ו/או סוג שהוא ,לרבות זכויות היוצרים בכל המסמכים ו/או התוכנות שיוכנו ו/או יסופקו על ידי הקבלן בקשר ו/או על פי חוזה זה (להלן: "המסמכים") ,הנם רכושה וקניינה של המזמינה ,והקבלן מוותר בזאת לטובתה של המזמינה ומעביר לה את כל הזכויות במסמכים הנ"ל ,לרבות זכויות היוצרים ,והמזמינה תהיה רשאית להשתמש במסמכים הנ"ל .למען הסר ספק ,מובהר כי המזמינה תהיה רשאית להשתמש במסמכים ,ל רבות שינויים ותיקונם ,גם באמצעות קבלן אחר אולם הקבלן יהיה פטור מכל אחריות על פי הסכם זה במידה ובוצעו שינויים ותיקונים על ידי צד ג' כלשהו ,בהתייחס לשינויים ו/או התיקונים שבוצעו כאמור ,והכל בהתחשב במהות השינויים ו/או התיקונים שבוצעו. 16.3למרות האמור בכל דין ,לקבלן לא תהא זכות עכבון כלשהי על מסמכים ו/או מידע ו/או נתונים ו/או רכוש אחר כלשהו של המזמינה ,לרבות מסמכים ו/או מידע שהוכנו על ידי הקבלן בקשר ו/או עפ"י חוזה זה ,והקבלן מתחייב להעביר את כל המסמכים ו/או המידע הנ"ל לידי המזמינה מייד עם דרישתה כי יעשה כן. 16.4המזמינה תהא רשאית לקזז מן הסכומים המגיעים לקבלן כל סכום המגיע לו ממנה ,בין שהינו קצוב ובין שאינו קצוב. 16.5הכמויות המצוינות במסמכי החוזה ובמסמכי המכרז ,ככל שמצוינות ,הן לצורך אמדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב את המזמינה .המזמינה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להקטין או להגדיל את הכמויות המפורטות בכתב הכמויות/במחירון. 16.6הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה ,על כל מרכיביו, וכל מידע אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה ,ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 52מתוך 67 16.7הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת שלא להימצא בניגוד עניינים ו/או לא לעסוק בכל נושא אשר קיים לגביו חשש לניגוד עניינים בכל הנוגע לעבודתו עבור החברה לבין עבודתו חברה אשר הנה צרכנית של התאגיד. 16.8למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי דיגום מי רשת הנו אופציה בלבד וכי החברה אינה מחויבת להזמין כלל שירותי דיגום מי רשת ,הכל כמפורט במסמכי המכרז. .17 כוננות בשעת חירום הקבלן מתחייב להמשיך בביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,כפי שהוטלו ו/או יוטלו עליו ע"י החברה, לפי מסמכי החוזה והמכרז ,גם בשעת חירום (דהיינו בעת מלחמה ,פלישת אויב ,רעידת אדמה ,פעולת טרור וכיוצ"ב) ,אלא אם ניתן צו מהרשויות המוסמכות המונע ממנו להמשיך את העבודה ,ובאישור החברה בכתב. במקרים כאמור לעיל לא תישמע כל טענה מצד הקבלן בדבר סיכול ו/או כח עליון ,והוא מתחייב להמשיך ולפעול בהתאם למסמכי החוזה/המכרז ,וכן בהתאם להוראות החברה ,כפי שיינתנו לו מעת לעת בקשר להיערכות בשעת חירום. בחתימתו על הסכם זה מצהיר ומתחייב הקבלן כי הוא מסכים לאמור לעיל ,כי לקח בחשבון את כל הנתונים הקשורים לכך ,וכי יש באפשרותו להיערך לכך ולבצע את כל הפעולות הקשורות בכך ,ככל הדרוש. .18 הגדלת כמות עבודות והרחבת שטחי פעילותה של החברה מובהר בזאת ,כי ישנה אפשרות כי שטחי פעילותה של החברה (אשר כוללים כיום העיר רהט) יורחבו בעתיד לכלול רשויות מקומיות נוספות ,בדרך של מיזוג של החברה עם תאגיד מים וביוב אחר ו/או בדרך של צירוף רשויות מקומיות נוספות לחברה ו/או בדרך של הקמת חברת בת ו/או בדרך אחרת כלשהי. החברה תהא רשאית אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט ,לדרוש מן הקבלן לבצע את העבודות נשוא החוזה דנא ,או חלקן ,גם בשטחי הפעילות שיתווספו לחברה ,כאמור לעיל ,וזאת ללא תשלום נוסף ,בתמורה למחירים שהוצעו על ידי הקבלן ובהתאם להוראות מסמכי המכרז ,בשינויים המחויבים .הוראות ההסכם דנא יחולו בשינויים המחוייבים. ולראיה באו הצדדים על החתום: ___________________________ ___________________________ המזמינה מי רהט בע"מ 03/2015 , הקבלן ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 53מתוך 67 נספח א' נוסח צו התחלת עבודה תאריך__________: לכבוד __________________ ג.א.נ הנדון :צו התחלת עבודה (צ.ה.ע) .1הנכם מתבקשים להתחיל בביצוע עבודות לניהול פרויקט דיגום שפכי תעשייה ,בהתאם להצעתכם למכרז הנ"ל ,וזאת לא יאוחר מיום ___________. .2העבודות תבוצענה על ידכם על פי המפרטים ויתר מסמכי המכרז ,ועל פי הוראות המזמין. בכבוד רב, _________________________ מי רהט בע"מ הננו מאשרים קבלת צו עבודה זה. ________________________ הקבלן מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 54מתוך 67 אישור לקיום ביטוחים נספח ב' להסכם אישור ביטוחי הקבלן תאריך __________ : לכבוד מי רהט בע"מ (להלן" :החברה") רחוב _______________ א.ג.נ,. הנדון :אישור עריכת ביטוחים. על פי חוזה/מכרז מס' : __________________________________ למתן שירותי : למתן שירותי ניהול פרויקט דיגום שפכי תעשייה ("השירותים" ו/או "ההסכם") עבור החברה. אנו __________ חברה לביטוח בע"מ ,החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה שמיום על שם .1 __________ ועד ליום : __________ (שני התאריכים נכללים ולהלן" :תקופת הביטוח"). ____________________ (להלן " :הקבלן") את פוליסות הביטוח המפורטות להלן: צד שלישי פוליסה מס'______________________ : הכיסוי הביטוחי : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותו של הקבלן על-פי דין בשל כל מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו לאובדן פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בכל הקשור למתן השירותים בקשר עם ההסכם ,לרבות פגיעה או נזק לחברה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה. גבול האחריות : 2,000,000ש"ח (שני מיליון ש"ח) לאירוע ,לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ביטול הגבלות : ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ :אש ,התפוצצות ,בהלה, חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם ,מתקנים סניטאריים פגומים ,מתקנים חשמליים ,זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי ,שביתה והשבתה, הרעלה כל דבר מזיק במאכל או משקה ,וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט לגבי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי). תנאים מיוחדים : מי רהט בע"מ 03/2015 , .1.1 פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה (להלן" :יחידי המבוטח") ,בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 55מתוך 67 למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. .1.2 .2 בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש החברה שאינו רכוש בבעלותו ו/או שימושו ,של הקבלן ,ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי (למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל הקבלן ישירות). חבות מעבידים פוליסה מס'______________________ : הכיסוי הביטוחי : ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם 1980כלפי כל העובדים המועסקים על ידו במתן השירותים בקשר עם ההסכם בגין תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית (להלן" :מקרה ביטוח") למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם במשך תקופת הביטוח בכל הקשור במתן השירותים בקשר עם ההסכם. גבול האחריות : $ 1,500,000לתובע. $ 5,000,000לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. .3 ביטול הגבלות : ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר שעות עבודה ומנוחה ,חבות הקבלן כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם (היה והקבלן ייחשב כמעבידם) ,פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק. תנאים מיוחדים : פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ,היה ונקבע לעניין קרות מקרה ביטוח ,כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו. אחריות מקצועית פוליסה מס'______________________ : הכיסוי הביטוחי : ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בגין הפרת חובה מקצועית שמקורן במעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו/או עובדיו במסגרת מתן השירותים בקשר עם ההסכם. גבול האחריות : 2,000,000ש"ח (שני מיליון ש"ח) לאירוע ,לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ביטול הגבלות : ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש ,איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה ,כמו כן הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות הקבלן עקב אובדן מסמכים וחבות הנובעת מטעות ,רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הקבלן. תנאים מיוחדים : מי רהט בע"מ 03/2015 , .3.1 פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה לעניין אחריותם למעשה או מחדל רשלני שנעשו בתום לב על ידי הקבלן ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה. 3.2 פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום __________. ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 56מתוך 67 .4 כללי : 3.3 כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 6חודשים לאחר תום תקופת הביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו .מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי. .4.1 הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי החברה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה .לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף 59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיה. .4.2 הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד ,ובכל מקרה לא על החברה ו/או מי מטעמה. .4.3 הננו מאשרים כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ,לא יפגעו בזכויות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה על פי ביטוחים אלו. .4.4 כמו כן ,הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו בהיקפם וגם או לא ישונו לרעה וגם או לא יבוטלו ,במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תישלח לקבלן ולחברה הודעה כתובה בדואר רשום ( 30שלושים) יום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה שכאלו לגבי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה אם לא נשלחה לידי הקבלן ולחברה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף ( 30שלושים) הימים ממועד משלוח ההודעה. הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. בכבוד רב, (חתימת המבטח) מי רהט בע"מ 03/2015 , (חותמת המבטח) (שם החותם) ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע (תפקיד החותם) עמוד 57מתוך 67 נספח " ב' " 1 הצהרה על מתן פטור מאחריות תאריך __________ : לכבוד מי רהט בע"מ (להלן" :החברה") רחוב ______________ א.ג.נ,. הנדון :הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים הסכם __________/ מתן שירותי ניהול פרויקט דיגום שפכי תעשייה (להלן" :השירותים" ו/או ההסכם" ,בהתאמה"). אנו ___________________________ מצהירים בזאת : א .הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון ברכוש ו/או בציוד לרבות ציוד אלקטרוני ו/או ציוד חשמלי אשר בבעלותנו ו/או בשימושנו לצורך מתן השירותים בקשר לחוזה שבנדון. ב .על אף האמור בהצהרה זאת ,הננו להתחייב כדלקמן: .1הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין אובדן או נזק לרכוש ו/או לציוד האמור לעיל המשמש אותנו במתן השירותים ובעת ביצועם בהתאם להסכם ,כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. .2הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותרים על זכות השיבוב (התחלוף) כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה במקרה שכזה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה. .3הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש ברכוש או בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו באתר מתן השירותים ובסביבתו הקרובה ,כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. .4היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד לאמור לעיל ,ו/או צד שלישי כלשהו ,הננו מתחייבים לשפות את החברה ו/או מי מטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות מיד עם קבלת דרישתו הראשונה. .5הננו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ,כאמור באישור עריכת הביטוחים (נספח ב') ,במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו למתן השירותים ועל פי כל דין. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 58מתוך 67 ולראיה באנו על החתום בכבוד רב (שם המצהיר) מי רהט בע"מ 03/2015 , (חתימת המצהיר) ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע (תאריך) עמוד 59מתוך 67 נספח ג' הוראות בטיחות תנאים מוקדמים : .1 הקבלן מצהיר בזה ,שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה (עבודת בניה) ,תשמ"ח 1988על כל פרטיהן וידועים לו תנאי העבודה כמפורט ברישיונות וגם חוקי המדינה המתייחסים לבטיחות .הקבלן יהא אחראי בכל הקשור לנושא הבטיחות ,בין היתר כ"קבלן ראשי" ,ויפעל בהתאם להוראות דיני הבטיחות, לרבות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה .כמו כן הקבלן מתחייב כי הוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות ויקיימו את תקנות הבטיחות. .2 הקבלן ידאג לכך ,שעובדיו ,סוכניו ,קבלני המשנה וכל אדם שיבוא בשמו ו/או מטעמו ,יכירו את תקנות הבטיחות של המדינה ואת נוהלי הבטיחות של החברה ,את חוקי העזר של הרשויות המקומיות ואת אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע ושינהגו בהתאם. .3 הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים המקובלים במי רהט ויקפידו על הוראות גיהות. בין היתר ,הקבלן יהיה אחראי לוודא כי כל עובדיו ו/או מי מטעמו ,יקבלו הדרכות מתאימות בכל הקשור לנהלי החברה ביחס לכניסה לאתרי החברה ,וכי יפעלו בהתאם לנהלים אלה. .4 הקבלן מצהיר בזה ,כי הוא מכיר ,ככל שניתן ,את תנאי הבטיחות השוררים במקום בו תבוצע העבודה וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר כנדרש בתקנות הבטיחות והגהות 1981ובפקודות הנזיקין האזרחיות 1945 -ועל פי כל דין. ציוד וכלים : .1 הקבלן אחראי לכך שכל הציוד והכלים ,שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין ותואמים הוראות הבטיחות וכל ציוד אחר החייבים בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצגו לפי דרישה. .2 הקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים ,בעלי רישיונות תקפים ,כנדרש על ידי החוק. .3 הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים ,במידת ודרוש. .4 ככל שנדרש ,הקבלן ידאג לספק לעובדיו ו/או למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שירות דרוש ,במקרה של תאונה. מהלך העבודה : .1 הקבלן יספק ,על חשבונו ,את כל הדרוש להגנת העובדים ,צדדים שלישיים כלשהם והרכוש. .2 .3 הקבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה וידאג לסילוק של פסולת במהלך העבודה ובסיומה. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 60מתוך 67 .4 במקרה של תאונת עבודה ,ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות : א. יגיש ו/או יקבל עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים ,במידת הצורך בין בכוחות עצמו ובין באמצעות אחר. ב. יודיע ,ללא דיחוי ,לנציג מוסמך של מי רהט ולמשרד העבודה. ג. במקרה של תאונה קטלנית ,יודיע ,ללא דיחוי ,למשטרה. את הציוד והכלים ישאיר במקומם ,ללא שינוי ,עד בוא המשטרה. מניעת תאונה : .1 נציג מי רהט ,יהיה רשאי להוסיף ,ביומן העבודה של הקבלן ,הערות הסתייגות בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן ,במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים. .2 נציג מי רהט ,רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות לקויים ,או כי הציוד ,הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בהם ,אינם תקינים ,במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול, ללא דיחוי ,לתיקון המצב ללא תמורה נוספת ,הפסקת עבודה כאמור ,לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו ,הוא הדין ,במקרה שהקבלן או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנות חיי אדם או שלמות הרכוש של מי רהט או של צד שלישי כלשהו. .3 נציג מי רהט יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של הקבלן ,שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל. תקנות בטיחות בנוסף לאמור לעיל ,ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי הדין ועל פי החוזה ,על הקבלן למלא אחר הוראות הבטיחות המפורטות להלן: - פקודת הבטיחות והגיהות (נוסח חדש).1981 - - הוראות כל דין וחוק לעניין בטיחות כפי שקימות ו/או יהיו קיימות בעתיד. אימון והדרכה הקבלן מתחייב ,כי כל אחד מן המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה יעבור הכשרה כמתחייב בחוק ,לרבות לפי דרישות המזמינה ,הכל על חשבונו והוצאותיו. מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 61מתוך 67 הקבלן מתחייב לתדרך את המועסקים על ידו בכל הנוגע לנהלי שמירה ואבטחה ,בטחון ובטיחות ,כפי שיפורסמו ,מפעם לפעם ,על ידי הרשויות המוסמכות או הנוגעות לעניין. הצהרת הקבלן הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בחוזה ,בהזמנת העבודה ,בנספח לעיל ועל פי דין והריני מתחייב לקיימן ולנהוג לפיהן בביצוע העבודות .ככל שייגרם לחברה נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד בשל מחדל ו/או מעשה של הקבלן ו/או שלוחיו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,בשל אי מילוי הוראות הדין והאמור לעיל ,אפצה את התאגיד בגין כל סכום ששילם בשל כך ,מיד עם דרישתו הראשונה. __________________ חתימה וחותמת הקבלן נספח ד' לכבוד: מי רהט בע"מ (להלן" :החברה") בנק __________ סניף _________ רח' ___________ רח' _________ א.נ,. הנדון :הוראות תשלום להעברת כספים לחשבון הבנק מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 62מתוך 67 הואיל וביום____________ נחתם ביננו חוזה למתן שירותי ניהול פרויקט דיגום שפכי תעשייה ,מכרז מס' ( 03/2015להלן" :החוזה") ,לפי הזמנות עבודה ,שתתקבלנה מהחברה; והואיל ואנו מעוניינים כי תשלום שכר החוזה ו/או כל הסכומים המגיעים לנו ,ככל שמגיעים לנו ,ואשר יועברו אלינו באמצעותכם ,והכל על פי החוזה ועל פי הזמנות עבודה שתימסרנה לנו ,יעשה באמצעות זיכוי חשבוננו ,ישירות לחשבון הבנק שפרטיו מפורטים להלן; לפיכך הננו מצהירים ומתחייבים כדלקמן: .1 זכאים, אנו החתומים מטה ,מבקשים בזאת כי כל התשלומים ,מכל מין וסוג שהוא ,להם אנו מהחברה ,עלפי החוזה ועל פי הזמנות העבודה שתימסרנה לנו ,יעשו באמצעות זיכוי חשבוננו המפורט להלן: מס' חשבון _______________________________:סוג חשבון____________________: שם הבנק _______________________________:סימול הבנק___________________: כתובת הבנק _____________________________:מס הסניף_____________________: .2 הננו מצהירים כי הננו הבעלים היחידים של החשבון שפרטיו מפורטים לעיל. .2 הננו מסכימים כי כל סכום כאמור לעיל ,שיופקד בחשבוננו יחשב לכל דבר ועניין כתשלום על ידיכם ביום זיכוי החשבון ,וכאילו דבר הפקדתו אושר בחתימת ידנו. .3 הננו מסכימים ,כי כל אישור שיהיה בידיכם על הפקדת סכום כל שהוא בחשבוננו הנ"ל ,ישמש כראיה כי הסכום האמור הופקד בחשבוננו ביום הנקוב באישור. .4 ידוע לנו כי הנכם רשאים לבצע כל תשלום על פי החוזה לאו דווקא באמצעות העברה בנקאית אלא גם בכל דרך אחרת לרבות באמצעות תשלום בשיק ישירות לנו ו/או במזומן ו/או על דרך הקיזוז. בכבוד רב, ________________________ חתימת הקבלן מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 63מתוך 67 אישור הנני לאשר כי פרטי החשבון הנ"ל נכונים וכי הבעלים של החשבון הנ"ל הינו___________(להלן :הקבלן). בכבוד רב, הבנק מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 64מתוך 67 נספח ה' הצהרה על העדר תביעות לכבוד: מי רהט בע"מ (להלן" :החברה") א.נ,. הנדון: הצהרה על היעדר תביעות מכרז מס' _________ הואיל וביום ___________הוזמן מאתנו על ידי החברה ,במסגרת המכרז שבנדון ,ביצוע עבודות למתן שירותי ניהול פרויקט דיגום שפכי תעשייה (להלן" :החוזה"). והואיל וביום __________________ הגשנו לכם את החשבון האחרון בגין העבודה האמורה (להלן" : החשבון הסופי"). לפיכך הננו מצהירים ,מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן: הרינו מצהירים ומאשרים בזאת ,כי החשבון הסופי שהוגש על ידנו ואושר על ידי כל הגורמים (החברה), הינו חשבון סופי לכל דבר ועניין ופרט לתשלום המבוקש בחשבון הסופי ,אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם ,בכל עניין הקשור בעבודה ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/או בחוזה ו/או הכרוך בהם ו/או הנובע מהם והכל במישרין או בעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל תביעה ,טענה או דרישה כאמור ,בין שהיא ידועה לנו כיום ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות ,ותיקון פגמים וליקויים כמפורט בחוזה. ולראיה באנו על החתום היום: _________________ הקבלן מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 65מתוך 67 נספח ו' -טופס הצעת מחיר .1אנו הח"מ מתחייבים לבצע את העבודות נשוא המכרז דנא בהתאם לתנאי מכרז ,03/2015על נספחיו ,לרבות חוזה ההתקשרות ,המפרטים וכל דרישה המפורטת במסמכי המכרז וזאת במחירים המפורטים על ידנו להלן: הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז הינה בסך של _________ ₪לחודש – לא כולל מע"מ. .2הננו מצהירים כי הצעת המחיר , ,מהווה תמורה סופית ומלאה עבור ביצוע כל העבודות בהתאם לתנאי החוזה ויכללו את עלות כל רכיבי העבודה ,הוצאות שונות וכל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתו בקשר עם ביצוע העבודות במהלך תקופת ההתקשרות ולא נהיה זכאים לכל תמורה נוספת מעבר לכך. .3למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לכל מחיר לאחר שיעור ההנחה יתווסף מע"מ כחוק. .4כמו כן ,מובהר כי ידוע לנו והודגש בפנינו כי התעריפים הנ"ל כוללים את כל רכיבי העבודה / השירותים המבוקשים ללא יוצא מן הכלל .לרבות ,בעת הצורך ,מתן חוות דעת לבית המשפט לרבות התייצבות עד מומחה. חתימה וחותמת המשתתף____________________________________ : מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 66מתוך 67 נספח ז' לכבוד: מי רהט בע"מ (להלן" :החברה") רח' ___________________ הנדון :ערבות בנקאית מספר ___________ על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ____________ (להלן" :המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ________ ( ₪במילים )₪ _________ :בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,בקשר עם מכרז מס' 03/2015למתן שירותי ניהול פרויקט דיגום שפכי תעשייה ,להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך 14ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. במכתבנו זה: "מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן כללי ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,עפ"י ערבות זו (להלן" :המדד החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ביום ________ היינו __________ נקודות (להלן" :המדד היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ____________ ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי __________לא תענה. לאחר יום __________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. בכבוד רב, בנק _________ מי רהט בע"מ 03/2015 , ______________ ______________ חותמת +חתימת מורשה חתימה של המציע עמוד 67מתוך 67
© Copyright 2024