לחצו כאן - מועצה מקומית קרית טבעון
מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני מועצה מקומית קרית טבעון מכרז לביצוע טיפול יערני להקטנת רגישות לאירועי שריפה בשטחי המועצה המקומית קרית טבעון שלב א' מכרז מס' 4/15 כל הזכויות שמורות מסמך זה הוא קניינה של המועצה המקומית קרית טבעון. אין להעתיק או לצלם את המסמך או חלקים ממנו או לעשות בו שימוש כלשהו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי הזכויות במסמך ,אלא לצורך השתתפות במכרז זה. שם המציע: ___________________ ח.פ:. כתובת המציע: טלפון: פקס: :Email איש קשר מטעם הקבלן: נייד: תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 1 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני תוכן מבוא 3 ........................................................................................................................... מסמך א' – תנאי ניהול המכרז כללי 7 ................................................................................... מסמך ב' – חוזה ההתקשרות 81.......................................................................................... מסמך ג' – מפרטים ,תכניות וכתב כמויות 37.......................................................................... מסמך ג' – 8רשימת מסמכים מחייבים37......................................................................... מסמך ג' – 2כתב הכמויות 31......................................................................................... מסמך ג' – 3מפרט טכני מיוחד 33................................................................................... מסמך ג' – 4תכנית שלב א' 55....................................................................................... מסמך ג' – 5תכנית שלב ב' 93....................................................................................... מסמך ג' – 9מחירון לביצוע עבודות נוספות 73.................................................................. מסמך ג' – 7מפרט טכני מיוחד לסעיפי מחירון לביצוע עבודות נוספות 75............................... נספח א' – נוסח ערבות להגשת ההצעה 11............................................................................ נספח ב' – נוסח ערבות ביצוע13.......................................................................................... נספח ג' – נוסח הודעת זכייה 39.......................................................................................... נספח ד' – אישור ביטוח העבודות 38................................................................................... נספח ה' – תאור המציע והצהרתו 34.................................................................................... נספח ו' – הצעת המציע 31................................................................................................. נספח ז' – אישור רואה חשבון 898...................................................................................... נספח ח' – טופס לתשלום דמי השתתפות במכרז 892.............................................................. נספח ט' – הצהרה על היעדר ניגוד עניינים 893...................................................................... נספח י' – נספח בטיחות 889.............................................................................................. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 2 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני מבוא ./לידיעת המציעים: .8.8המועצה המקומית קרית טבעון (להלן – "המועצה" "/קרית טבעון" "/עורך המכרז" "/המזמין") עורכת מכרז לביצוע עבודות טיפול יערני להקטנת רגישות שטחי המועצה לאירועי שריפה. .8.2לצורך כך שכרה המועצה שרותיו של אגרונום (להלן" :היועץ") ,אשר ביצע עבורה סקר מפורט שמטרתו טיפול בחורש הקיים בשטחי המועצה ,תוך היערכות לקראת שריפות עתידיות. .8.3ביצוע העבודה הנו בהתקשרות פאושלית ,כמות היחידות הן רק אלה העולות מהתכניות והמפרטים ובדיקתן טרם הגשת הצעתו הפאושלית של המצ יע למכרז הינה באחריות המציע .המציע לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי אם יתברר כי הכמויות שיבוצעו בפועל עולות על אלה המצוינות בכתב הכמויות. .8.4הקבלן הזוכה יפעל בתאום מלא עם גורמי המועצה ו/או מי מטעמה ,תוך התחשבות בפעילות העירונית השוטפת ומניעה מקסימאלית של הפרעות לאורחות החיים של תושבי המועצה. .8.5כמו כן ,הקבלן הזוכה מתחייב לבצע את העבודות בתיאום מלא עם כל הגורמים הרלוונטיים ,לרבות :רשות הטבע והגנים ,קרן קיימת לישראל ,משטרת ישראל ,שירותי כיבוי אש וכיו"ב. .8.9כל סידורי הבטיחות הדרושים לביצוע העבודות ,לרבות תימרור ,שילוט ,גידור מדידה וסימון וכו' ,יהיו על חשבון הקבלן הזוכה ובאחריותו .הזוכה יידרש לבצע גידור של אזורי העבודה ,שילוט מתאים וכן ,סימון של העצים ,הן באמצעות סרטי סימון והן באמצעות סימון צבע על גבי גזעי העצים – הכל על פי הנדרש במסמכי המכרז ו/או הנחיית המפקח. .8.7העבודות תבוצענה בפיקוח המועצה והיועץ .הזוכה מתחייב לעבוד עמה בתיאום מלא ולהישמע להוראותיה. .8.1המציע שהצעתו תיבחר ישמש כקבלן ראשי ויהיה מחויב כלפי המועצה במכלול החיובים הנוגעים למכלול העבודות אשר יבוצעו על ידו ו/או על ידי קבלני משנה שיפעלו מטעמו ותחת אחריותו ,זאת לאחר שיאושרו על ידי המועצה. .8.3על הזוכה לקחת בחשבון כי יכול שהעבודות עלולות שלא להתקיים באופן רציף ותיתכנה הפסקות במהלך ביצוען .לפיכך רשאית המועצה להורות לו על השעות בהן מותר לבצע את העבודות או על שעות בהן עליו לחדול מביצוען .עבודות הכרוכות ברעש חריג תתבצענה ,לפי דרישת המועצה ,גם בשעות חריגות (כגון: לילות ,סופי שבוע ,ערבי חג) .למען הסר ספק ,עבודה בשעות חריגות לא תזכה את הקבלן בתוספת תמורה כלשהי והן תחשבנה ככלולות במחירי היחידה בהן נקב הקבלן בהצעתו. .8.89הזוכה יידרש לספק את הציוד והכלים ההנדסיים מן הסוג ובהיקף הנדרש לביצוע העבודות ולשנעם לשטח העבודה על חשבונו ובתיאום עם נציגי המועצה. .8.88הזוכה יהא אחראי למילוי מדויק של הוראות כל דין וכן של כל תקנות עבודה ממשלתיות ומקומיות שנקבעו ע"י השלטון ו/או כל רשות ו/או מוסד תכנון ו/או הרשות המקומית ו/או כל גוף מוסמך בקשר לביצוע העבודות ו כן לתקנות והוראות חברת חשמל ,בזק ,משטרת ישראל וכמו כן לתקנות והוראות של משרד החקלאות בעניין כריתת/עקירת/העתקת עצים. .8.82באחריות הזוכה לטפל בגזם כהגדרתו להלן ולפנות אותו על חשבונו ,בהתאם להוראות המועצה כמפורט בהוראות החוזה והמפרט הטכני המצ"ב .כמו כן ,באחריותו לדאוג לקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים לנטילת הגזם והובלתו ובכלל זה לדאוג לקבלת תעודות מאתרי הפסולת המורשים ,כי הגזם התקבל .יובהר כי הזוכה יהא אחראי לתשלום כל האגרות וההיטלים הנדרשים לצורך הנפקת התעודות והאישורים כאמור והוא מתחייב להציג את האישורים וההיתרים בפני המועצה מיד עם דרישתה. .8.83הזוכה יחויב ליטול את הגזם והפסולת שייווצרו במסגרת העבודות ולטפל בהם ,הכל בהתאם להוראות המועצה ולהוראות מכרז זה ונספחיו .למען הסר ספק ,מובהר כי ההחלטה האם לפנות/ליטול את הגזם (כולו או חלקו) או האם לרסקו ולפזרו בשטח כחיפוי ,נתונה בידי המועצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והזוכה יחויב לפעול בהתאם להנחיותיה ללא כל תוספת תשלום מעבר לסכום המוצע לביצוע העבודות שיוצע על ידו במסגרת מכרז זה. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 3 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .8.84מובהר בזה כי הסכום המוצע לביצוע העבודות בכל אחד מקטעי העבודה יכלול את כלל עלויות המציע בביצוע העבודות ובגין כל התחייבויותיו לפי החוזה ונספחיו ,לרבות :ציוד ,חומרים ,כלי עבודה ,אביזרי בטיחות ,ביגוד ,ביטוחים ,ולרבות שכר העבודה לעובדים והתנאים הסוציאליים על פי הוראות כל דין ,תשלום כל המיסים האגרות וההיטלים הרלוונטיים ,לרבות מע"מ על פי שיעורו בדין במועד התשלום. .8.85על הזוכה לוודא כי לאחר גמר ביצוע העבודות ,הוא מותיר אחריו שטח נקי ומסודר ,ומובהר כי כל נזק שייגרם למועצה ו/או לכל צד שהוא בעקבות ביצוע העבודות (לרבות :שינויים במבנה הכבישים הקיימים, במבנה הריצופים ,השבילים ,הגידור ,הצמחייה ,קווי החשמל וכד') יתוקן על חש בון הזוכה ויוחזר למצבו לפני תחילת העבודות. .8.89על הזוכה להיענות לבקשות שינויים והתאמות של נציגי המועצה ,לרבות לעניין לוחות הזמנים ושלבי הביצוע ולרבות לעניין גיזום אזורים סמוכים נוספים ,ככל שיידרשו במהלך ביצוע העבודות. .8.87מוסכם בזאת כי אין באמור במכרז זה על נספחיו כדי למנוע מהמועצה להיזקק לביצוע העבודות נשוא המכרז ו/או עבודות האחזקה מקבלנים אחרים או מכל גורם אחר. .8.81המועצה שומרת לעצמה את הזכות ותהא רשאית לשנות את היקף העבודות ו/או קטעי/רצועות העבודה שיועמדו לביצוע ו/או לבצען בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים .מובהר כי הפחתה בכמות ו/או בהיקף ו/או ביחידות העבודה ו/או במועדי העבודות לא תהווה כל עילה לטענה כלשהי ו/או תביעה של הקבלן כנגד המועצה ,לרבות תביעה בגין מניעת רווח. .8.83למען הסר ספק מודגש בזאת ,כי המועצה אינה חייבת לרכוש מאת הזוכה שירותים בהיקף כלשהו ,או במועד כלשהו ,וא ינה חייבת להוציא לפועל את העבודות ו/או כל שלב בהן ו/או קטע/רצועת עבודה מסוימים ורשאית לבטלן או לדחותן (או כל שלב בהן) מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ולקבלן לא תהיה כל טענה בקשר לכך והוא לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או החזר הוצאות מכל סוג שהוא. .8.29שיקולי הכדאיות הכלכלית של המשתתפים יעשו על ידם ועל אחריותם בלבד. .2מטרת הפרויקט: .2.8 הפחתת גורמי הסיכון לפריצה ולהתפשטות שריפות והקטנת מידת האיום על שטחי המועצה מאש הפורצת מחוץ וכן על סביבת המועצה מאש הפורצת בתוכה ,זאת באופן הבא: .2.8.8 הכשרת דרכי אש ואזורים ייעודיים ,מוגדרים ומטופלים בחישוף מלא ,אשר במידה ותגיע אליהם אש ,תנאי אזורים אלו יקטינו את פוטנציאל התפשטות האש ויהוו כעין חיץ/מרחב מעכב בעירה (ערוך למניעת פריצת דלקות ,לעיכוב התפשטותן ויהוו נתיב מילוט המאפשר תנועת כלי רכב בשגרה ובחרום). .2.8.2 דילול וגיזום עצים ליצירת ניתוק ברצף האופקי באמצעות הפרדת צמרות העצים. .2.8.3 גיזום צמחיה ליצירת ניתוק ברצף האנכי באמצעות הרמת נוף ,סניטציה ,גיזום שיחים וקציר שוטף. .2.2 הפרויקט בכללותו יבוצע בשישה שלבים עיקריים (א' – ו') ובחלוקה לאזורים ולקטעי עבודה. .2.3 יודגש בזאת כי תכולת מכרז זה הינה ביצוע שלב א' +ביצוע שלב ב' בחלקו ( 3קטעי עבודה מתוך ,)/1 הגם שהמועצה שומרת על זכותה לבצע הרחבת ההתקשרות עם הזוכה לשלבים נוספים ,הכל בהתאם להוראות חוזה ההתקשרות נספח ב'. .2.4 קטעי העבודה במכרז זה נמצאים לאורכה של דרך הביוב אשר מקיפה את שטחי המועצה וכן בדרכים נוספות בשולי שטח המועצה (הכל כאמור במסמכי המכרז והחוזה ועפ"י החלוקה המופיעה בתכנית המצ"ב להלן). .2.5 בכל קטע עבודה נקבע רוחב הרצועה המטופלת בהתאם למידת רגישותו לשריפה ובהתאם לרמת צפיפות הצמחייה הסופית הרצויה ,כמפורט: .2.5.8 חישוף מלא :רצועה סטרילית ,נקייה מעצים וצמחיה כלשהי ,ברוחב 89מ' .על בסיס דרך קיימת ו/או בתוואי חדש. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 4 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .2.5.2 דילול סוג א' :רצועת דילול חזק ברוחב 25מ' (מקדם בטיחות ,2בהתאם לחוברת הנחיות משרד החקלאות). .2.5.3 דילול סוג ב' :רצועת דילול חלש ברוחב 25מ' (מקדם בטיחות ,8.5בהתאם לחוברת הנחיות משרד חקלאות). .2.5.4 טיפול פרטני בעצים :עבודה נקודתית להוצאת עצים מתים/חולים והרמת נוף מבוקרת. .3תקופת החוזה: תקופת החוזה נחלקת לשתי תקופות כמפורט: .3.8 .3.2 תקופת ביצוע .3.8.8 תקופת ביצוע העבודות תימשך על פני שלוש שנים. .3.8.2 ביצוע העבודה מותנה ביכולתה התקציבית של המועצה ,זאת בכפוף לקבלת תקציבים ממקורות פנימיים ו/או חיצוניים לטובת הפרויקט. .3.8.3 מודגש בזאת כי למועצה תהא הזכות להאריך את תקופת ביצוע העבודות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לתקציביה ולצרכיה. .3.8.4 קטעי העבודה ורצועות העבודה יועמדו לביצוע בהתאם לסדר העדיפויות אשר תכתיב לקבלן המועצה ולפי צרכיה ותקציביה .המועצה אינה מתחייבת להיקף קטעי/רצועות העבודה שיועמדו לביצוע. .3.8.5 במידה ותורה המועצה על ביצוע חלק מרצועות העבודה ,התשלום יהא יחסי בהתאם לאחוז שמהווה שטח הרצועה שבוצעה מכלל שטח קטע העבודה. .3.8.9 המועצה תהא רשאית ליתן צו להתחלת עבודות לכל קטע מקטעי העבודה בנפרד .מרגע שקיבל הקבלן צו התחלת עבודה ,כאמור ,עליו להיות זמין בתוך שלושה ימי עבודה לביצוע העבודות. .3.8.7 על הזוכה להביא בחשבון שעל מנת לעמוד בלו"ז הפרויקט ,הוא לעיתים יידרש לבצע עבודה במגבלת זמן ,בפרק זמן קצוב ,באופן רצוף ,תוך השקעת מאמץ מרבי וריכוז כוח אדם ואמצעים, בכמויות ובאיכות שיבטיחו ביצוע מהיר וביעילות המרבית ,ומבלי לגרוע מן הטיב הנדרש. תקופת אחזקה .3.2.8 תקופת האחזקה הינה ל 5 -תקופות של 82חודשים כל אחת ובסה"כ לתקופה מצטברת שלא תעלה על 99חודשי אחזקה ממועד השלמת הביצוע. .3.2.2 תקופת האחזקה תחל בתום תקופת הביצוע ,זאת בכל קטע עבודה אשר בו סיים הקבלן להכשיר את אזור החיץ. .3.2.3 מודגש בזאת כי במסגרת הצעתו ,על מציע להביא בחשבון כי מחיר היחידה לכל אזור ואזור כולל 99חודשי אחזקה. .3.3 עבודות האחזקה תבוצענה בהתאם לאמור בפרק 48.5במפרט הבין-משרדי ,כהגדרתו במסמך ג' ,8 וכמפורט במפרט הטכני המיוחד המצ"ב ,ובגינם יהא זכאי הזוכה לדמי אחזקה שנתית כמפורט בנוסח החוזה ,מסמך ב'. .3.4 תקופת החוזה תחל מן המועד שינקב בהודעת המועצה שתינתן למציע שהצעתו תיבחר בדבר זכייתו וכלה בתום תקופת האחזקה ,כאמור לעיל. .3.5 תשומת לב המציעים מופנית לכך שלוח הזמנים והעמידה בו הינם מהותיים וקריטיים מבחינת המועצה. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 5 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .5כללי: .4.8 מכרז זה ,על מסמכיו ו נספחיו ,כולל הוראות ותנאים ,החלים על אופן הגשת הצעות למועצה ,ניהול המכרז, בחירת ההצעה הזוכה ,תנאי ההתקשרות עם הזוכה וביצוע הליך הרכישה על ידי המציע. .4.2 מסמך א' למסמכי המכרז מכיל את תנאי ניהול המכרז הכלליים החלים על המכרז ,משלב פרסומו ,דרך הגשת ההצעות ועד לבחירת ההצעה הזוכה. .4.3 מסמך ב' למסמכי המכרז מכיל את התנאים החוזיים שיחולו על ההתקשרות שתיווצר בין עורך המכרז לבין הזוכה שהצעתו תיבחר על ידי המועצה. .4.4 מסמך ג' הוא המפרט המגדיר את התנאים המקצועיים והטכניים של המכרז ו/או את סל המוצרים/שירותים אותם יספק הקבלן הזוכה למועצה .מסמך ג' כולל את מסמך ג' , /ג' 2ואילך ,לרבות מפרט כללי ,מפרטים מיוחדים ,תכניות ,כתבי כמויות וכל חומר מקצועי אחר ו/או נוסף. .4.5 נספח ו' ונספח ז' כוללים את טופסי ההצעה שעל המציע למלא כחלק מהצעתו ואשר אותם על המציע להגיש ,ביחד עם כל מסמכי המכרז החתומים .את נספח ו' -ההצעה הכספית – יש להגיש במעטפה נפרדת. .4.9 בנוסף כוללים מסמכי המכרז נספחים נוספים ,כמפורט. .4.7 נא קראו מסמך זה וכל את כל מסמכי ונספחי חוברת המכרז בקפידה ובעיון. .4.1 בדבר פרטים נוספים יש לפנות לאיש הקשר המפורט בסעיף ההגדרות במסמך ,בדרך הקבועה במסמכי המכרז. .4.3 האמור בדף הסבר זה לעיל נועד להוות רקע כללי וראשוני בלבד ואין באמור בו כדי לסתור ו1או לגרוע מהוראות מסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה ו1או אי התאמה בין האמור לעיל בפרק מבוא זה לבין הוראות מסמכי המכרז ,יגברו הוראות מסמכי המכרז .נא קראו בקפידה. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 6 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני מסמך א' – תנאי ניהול המכרז כללי ./טבלת מועדים להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז: התאריכים 8.8 8.2 הפעילות 82.5.2985 פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט 29.5.2985 מועד סיור קבלנים ,כאמור בסעיף 4להלן בשעה 89:99 מיקום :חדר ישיבות מועצה ,ככר בן גוריון 8קרית טבעון מועד אחרון בו עורך המכרז יקבל שאלות הבהרה מאת המציעים 93.95.2985 8.3 השאלות יתקבלו בכתב בלבד בפקס מס'94-3535713 : עד השעה 82:99 או בכתובת דוא"ל[email protected] : 94.99.2985 8.4 המועד האחרון בו עורך המכרז ייתן מענה לשאלות ,הבהרות ,תיקונים ושינויים במכרז עד השעה 85:99 8.5 המועד הראשון להגשת הצעות לתיבת המכרזים 95.99.2985 מיקום התיבה :משרד מנכ"ל המועצה ,ככר בן גוריון 8קרית טבעון 03.06.2015 8.9 המועד האחרון לתשלום דמי ההשתתפות במכרז ,כאמור בסעיף 3.2להלן עד השעה 82:99 8.7 97.99.2985 המועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים עד השעה 82:99 מיקום התיבה :משרד מנכ"ל המועצה ,ככר בן גוריון 8קרית טבעון 97.99.2985 8.1 מועד ישיבת ועדת מכרזים ,פתיחת מעטפות בשעה 81:99 28.99.2985 8.3 מועד ישיבת ועדת מכרזים ,החלטה בשעה 81:99 8.89 4חודשים מן המועד האחרון להגשת הצעות כאמור בסעיף 8.7 תוקף ההצעה 1.11 39.93.2985 תוקף ערבות ההצעה כל האמור בטבלה שלעיל כפוף להוראות המכרז. במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין מועדים המצוינים במסמכי המכרז ,יגברו המועדים הנקובים בטבלה. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 7 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .2הגדרות במסמכי המכרז ,כהגדרתם בסעיף 2.7להלן יחולו ההגדרות הבאות: .2.8 "קרית טבעון" " 1המועצה" " 1המזמין" " 1עורך המכרז"– מועצה מקומית קרית טבעון. .2.2 "העבודות" – עבודות טיפול יערני להקטנת רגישות שטחי המועצה לאירועי שריפה .העבודות תכלולנה בין היתר :כריתה ,דילול ועקירה של חורשת עצים ממינים שונים ,גיזום עצים ,טיפול בעצים יבשים וחולים ,עבודות חישוף ,טיפול בגזם כהגדרתו להלן (לרבות ריכוזו ,ריסוקו ,העמסתו על כלי רכב ,הובלתו ופינויו) ,ניקיון והחזרת השטח לקדמותו ,השלמות ,בדק ,אחריות ותיקון נזקים ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות במפרטים המצ"ב במסמך ג' להלן. .2.3 "קטעי העבודה" – הקטעים בהם צפויות להתבצע העבודות ,הכל כאמור במסמכי המכרז והחוזה ועפ"י החלוקה המופיעה בתכנית המצ"ב להלן. .2.4 "מציע" או "מציעים" – מי שהגיש הצעה למועצה במסגרת המכרז. .2.5 "זוכה" " 1קבלן" – מציע שקיבל הודעה על זכייה במכרז (נספח ג'). .2.9 "המכרז" -מכרז פומבי מס' – 4/15מכרז לביצוע טיפול יערני להקטנת רגישות לאירועי שריפה בשטחי המועצה המקומית קרית טבעון. .2.7 "מסמכי המכרז" – כל המסמכים והנספחים המפורטים להלן: .2.7.8מסמך זה – "תנאי ניהול המכרז" -מסומן באות א'. .2.7.2מסמך "חוזה התקשרות" מצ"ב ומסומן באות ב'. .2.7.3מסמכי "מפרטים ,תכניות וכתב כמויות" מצ"ב ומסומנים באות ג' ,ג' ,/ג' 2ואילך. .2.7.4נספח "נוסח ערבות להגשת ההצעה" מצ"ב ומסומן באות א'. .2.7.5נספח "נוסח ערבות ביצוע" מצ"ב ומסומן באות ב'. .2.7.9נספח "נוסח הודעת זכייה" מסומן באות ג'. .2.7.7נספח "אישור ביטוח העבודות" מצ"ב ומסומן באות ד'. .2.7.1נספח "תאור המציע והצהרתו" מצ"ב ומסומן באות ה'. .2.7.3נספח "הצעת המציע" מצ"ב ומסומן באות ו'. .2.7.89נספח "אישור רואה חשבון" מצ"ב ומסומן באות ז'. .2.7.88נספח "טופס לתשלום דמי השתתפות במכרז" מצ"ב ומסומן באות ח'. .2.7.82נספח "הצהרת היעדר ניגוד עניינים" ,מצ"ב ומסומן באות ט'. .2.7.83נספח "נספח בטיחות" מצ"ב ומסומן באות י'. " .2.1החוזה" או "ההתקשרות"– החוזה ו/או חוזה המסגרת שנכרת בין הקבלן לבין המועצה ,בהתאם למסמכי המכרז ,עם מתן הודעת זכייה ,נספח ג' ,מאת המועצה ואשר כולל את כל התנאים הקבועים במסמכי המכרז. " .2.3הזמנה" או "ההזמנה" – מסמך ההזמנה ,שתוציא המועצה לקבלן ,אם וככל שתוציא על פי שיקול דעתה ,ואשר ביחס אליו יחולו הוראות סעיף 25להלן. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 8 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני " .2.89איש הקשר מטעם המועצה" – איש הקשר במכרז זה הינו :אבי וולמרק ,מנהל אגף תפעול טל' משרד94-3533235 : דוא"ל[email protected] : איש הקשר הנו הגורם היחיד עמו יהיו בקשר המעוניינים להשתתף במכרז ו/או המציעים ,זאת בכל העניינים הנוגעים להליך המכרז ,ממועד פרסומו ועד לכניסת החוזה לתוקף .איש הקשר הנו הגורם היחיד המוסמך מטעם המועצה ליתן ,בכתב ,ואך ורק בכתב ,פרטים ו/או נתונים בקשר עם הליך המכרז. " .2.88ערובה להבטחת ההצעה" – בהליך זה נדרש המציע לצרף ערובה בדמות שיק בנקאי או ערבות אוטונומית בלתי מותנית ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ,בסכום ובהתאם להוראות ולתנאים המפורטים בסעיף 9להלן. " .2.82הודעת זכייה והתארגנות הקבלן" – הודעה כאמור בסעיף 25להלן .משך זמן ההתארגנות שקבלן אשר קיבל הודעת זכייה ,יהיה זכאי לו עד תחילת הספקת ו/או ביצוע השירותים /העבודות /הטובין נשוא מכרז זה ,יהיה כאמור בהודעה על הזכייה ובהתאם להוראות מסמכי המכרז .מובהר כי פרק הזמן שיהיה לקבלן לצורך התארגנות מרגע קבלת הודעת הזכייה ,כאמור ,לא יפחת מ7-ימים ,ולא יעלה על 39ימים. " .2.83המפקח" – נציג מטעם המועצה ,שהוסמך על ידי ראש אגף תפעול כמי שפועל בשם המועצה ואחראי על בדיקת ,יישום וביצוע העבודות ע"י הקבלן. " .2.84הגזם" – גזם ופסולת מ כל סוג שהוא ,אשר נוצרו ע"י הקבלן כתוצאה ו/או במהלך ביצוע העבודות במסגרת מכרז זה ,לרבות :עצים שנכרתו ו/או נגזמו על כל חלקיהם (גזעים ,ענפים ,עלווה ,שאריות שורשים וכו') וכן שאריות צמחים ,פסולת גננית ,עודפי רסק גזם וכל פסולת אנאורגאנית שנמצאה ו/או נחשפה בשטח בזמן ביצוע העבודות. " .2.85איש קשר מטעם הקבלן" – לצורך ביצוע העבודות ,יעמיד הקבלן איש קשר מטעמו ,כהגדרתו בסעיף 5.8למסמך ב' וכפי שיפרט בנספח ו'. .3מסמכי המכרז ותשלומים בגינם .3.8עיון במסמכי המכרז -מסמכי המכרז ניתנים להורדה לצורך עיון מאתר האינטרנט של המועצה שכתובתו: www.ktv.org.ilתחת הלינק " -מכרזים". .3.2תשלום עבור השתתפות במכרז -יחיד או תאגיד המעוניינים להגיש הצעתם במכרז ,ירכשו את חוברת המכרז על מסמכיה וצרופותיה תמורת תשלום ע"ס ( ₪ 2,999במילים :אלפיים שקלים חדשים) המהווים השתתפות בעלות הפקת המכרז. ביצוע התשלום יעשה באמצעות תשלום במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בגזברות המועצה ,בכתובת ככר בן גוריון 8קרית טבעון .שעות הקבלה הינן בימים א' ,ב' ,ג' ,ה' בין השעות 91:39 – 82:39וביום א' גם בין השעות ,89:99-81:39למעט ערבי חג .את התשלום ניתן לבצע עד לא יאוחר מאשר 24שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. חולל באי פירעון ("חזר") שיק שבאמצעותו שולמו דמי ההשתתפות במכרז ,תהא הסיבה לכך אשר תהא, יראו את המציע כמי שלא שילם את דמי ההשתתפות. המועצה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה אשר לא שולמו בגינה דמי השתתפות. המועצה תהא רשאית (ואינה חייבת) לבדוק האם התשלום אכן התקבל בזמן ,ובמקרה כזה תהא רשאית (ואינה חייבת) שלא לפסול את ההצעה מטעם זה. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 9 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .5סיור קבלנים1מציעים כתנאי מוקדם להשתתפות השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה לכל מי שמעוניין להגיש הצעה ומהווה תנאי להגשת ההצעה. השתתפות בסיור קבלנים הנה בבחינת תנאי סף .הצעתו של מציע שלא השתתף בסיור קבלנים לא תובא בפני ועדת המכרזים ולא תישקל. למען הסר ספק ,מובהר כי אין בכוחו של כל פרט ,נתון ,הבהרה שיימסרו בעל פה ,לרבות ,אך לא רק ,במסגרת סיור הקבלנים ,כדי לשנות את תנאי המכרז. רצה עורך המכרז לרבות ,אך לא רק ,במסגרת סיור הקבלנים או בעקבותיו לשנות ,לתקן ,להוסיף או לגרוע על תנאי המכרז ,יעשה זאת בכתב ,בהודעה מפורטת שימסור למשתתפי הסיור ו/או יפרסם באתר האינטרנט ,על פי שיקול דעתו. סיור הקבלנים יתקיים במועד והמיקום כפי הנקוב בטבלת המועדים לעיל בסעיף ./.2 המועצה תהא רשאית לקיים סיור קבלנים נוסף לפי שיקול דעתה הבלעדי. .4תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז – "תנאי סף" ההשתתפות במכרז מותנית בכל התנאים המנויים להלן ,בהם על המציע לעמוד בעצמו במועד הגשת ההצעות, אלא אם מצוין אחרת. .5.8 המציע הינו אדם או תאגיד רשום כדין בישראל .על מציע שהוא תאגיד להיות רשום במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו ולצרף להצעתו תעודת התאגדות. .5.2 המציע מקיים דרישות רישום בכל מרשם ,המתנהל על פי דין לעניין נושא ההתקשרות ,ובידי המציע קיימים כל הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין (להלן בסעיף זה – "ההיתרים") ,כשהם תקפים ,לפחות עד למועד האחרון בו תקפה הצעתו ,כאמור בסעיף 8.1לעיל והמציע צירפם להצעתו .על אף האמור לעיל ,מקום בו בשל נסיבות שתלויות ברשויות ו/או בגורם המנפיק את ההיתרים ,לא ניתן להמציא אישורים ,רישיונות והיתרים כאמור תקפים עד למועד הנ"ל ,תהיה רשאית ועדת המכרזים של עורך המכרז שלא לפסול הצעתו של מציע שההיתרים שהמציא תקפים למועד מוקדם יותר ,ובלבד שיהיו תקפים לפחות עד למועד האחרון להגשת ההצעות כנקוב בסעיף 8.7לעיל. .5.3 המציע המציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו .8379 - .5.3.8אישור עוסק מורשה מטעם רשויות מע"מ ,תקף למועד הגשת ההצעה. .5.3.2אישור פקיד שומה לעניין ניהול ספרי חשבונות כחוק ,בהתאם לפקודת מס הכנסה ,תקף למועד הגשת ההצעה. .5.4 המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו1או פשיטת רגל. .5.5 מחזור הכנסותיו השנתי הממוצע של המציע ממתן שירותי גיזום ,כריתה ואחזקת עצים בשנים - 2982 2984עולה על ₪ 8,999,999בתוספת מע"מ ואינו נופל מ ₪ 199,999לשנה בודדת באחת מהשנים הנ"ל. .5.9 ניסיון – במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה ביצע וסיים המציע לפחות פרויקט אחד הכולל מתן שרותי גיזום ,כריתה ואחזקת עצים ,בהיקף שלא יפחת מ ₪ 399,999 -בתוספת מע"מ לפרויקט בודד, עבור רשויות מוניציפאליות ,ו/או גופים ציבוריים ו/או מוסדות ו/או רשויות ו/או למוסדות להשכלה גבוהה. למען הסר ספק ,הניסיון צריך שיהא על המשתתף עצמו. .5.9.8כתנאי ראשוני להוכחת עמידתו לכאורה של הקבלן המציע בתנאי המנוי בסעיף 5.6לעיל ,יציין המציע בנספח ו' פרטי הגוף אשר עבורו ביצע המציע את הפרויקט כאמור בסעיף ,5.9ואת פרטי ממליץ מטעם הגוף האמור. המציע יכול לציין רק פרטי ממליצים שתפקידם בפרויקט היה מנהל הפרויקט מטעם מזמין העבודה ו/או את מזמין העבודה עצמו. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 10 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .5.9.2יצוין כי בעת הבחינה הראשונית של תנאי הסף כאמור בסעיף 5.9לעיל ,תתייחס המועצה אל האמור בנספח ו' לעניין הפרויקטים שביצע המציע ,כאל נתונים המשקפים נאמנה את מצב הדברים באשר לפרויקטים האמורים. במסגרת המכרז רשאית המועצה לפנות לממליצים שציין המציע בנספח ו' ,כאמור לעיל ,ולאמת מולם את נכונות פרטי הפרויקטים ובהתאם את עמידת המציע בתנאי הסף הנוגע לעבודות. בחינה זו יכול שתעשה גם בשלב מאוחר יותר ,ככל שבעת הבדיקה כאמור ,אף אם בוצעה בשלב מאוחר יותר ,יתברר למועצה כי הפרטים המצוינים בנספח ו' לעניין הניסיון ,כאמור בסעיף 5.9 לעיל אינם נכונים ,במלואם או בחלקם ,באופן שהקבלן אינו עומד בתנאי הסף הקבוע בסעיף 5.9 לעיל ,תהיה רשאית המועצה לקבוע קביעה זו ,גם באותו שלב. באחריות המציע לוודא עם הממליצים פרטי התקשרות -מספרי טלפון נכונים וזמינות ליצירת קשר בסמוך למועד ההגשה האחרון של המכרז. על המציע לציין בטבלה המתאימה בנספח ו' מספר טלפון של הממליץ ותפקידו בפרויקט אליו תהא רשאית המועצה לפנות כדי לענות על השאלון כחלק מתנאי הסף של מכרז זה. .5.7 נכון למועד הגשת הצעתו ,עובד במציע לפחות עובד שכיר אחד (ששכרו משולם ע"י המציע נכון ליום הגשת ההצעה) אשר הינו בעלי שתי התעודות הבאות: .5.7.8תעודת הסמכה של משרד החקלאות כ"גוזם מומחה". .5.7.2תעודת הסמכה בתוקף כגוזם מטפס שלב ג' ,אשר עבר הכשרה כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה (התשס"ז ,) 2997ע"י מוסד/מדריך המוכר ע"י משרד התמ"ת לצורך העברת הדרכות אלה. על תעודת הסמכה זו לכלול את הפרטים הבאים :שם ומספר תעודת זהות של הגוזם ,שם המדריך ומספר תעודת זהותו ,תאריך סיום הקורס ותוקף התעודה. להוכחת דרישה זו יצרף המציע להצעתו העתק מאושר ע"י עו"ד ("העתק נאמן למקור") של התעודות. .5.1 ב 82 -החודשים שקדמו למועד פרסום מכרז זה ,לא חזר בו המציע מהצעה שנתן במכרז פומבי ו/או סגור שערכה המועצה .למען הסר ספק מובהר כי מקום בו מציע הודיע בכתב על רצונו לחזור בו מהצעה שהגיש ,וזאת עד לא יאוחר מ 24 -שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ,לא ייחשב לצורך סעיף זה כמציע שחזר בו מהצעתו. .5.3 כל תנאי מוקדם נוסף שנקבע במסמכי המכרז ,אף אם לא צוין בסעיף זה ( ,)5לרבות הוכחת תשלום עבור ההשתתפות במכרז לפי סעיף 3.2וצירוף ערבות לקיום ההצעה בהתאם לסעיף .9 .5.89במועד הגשת הצעתו ,ביחד עם הצעתו ,המציע ימציא אישורים ומסמכים תקפים (העתקים) המעידים כי המציע עומד בתנאים המוקדמים כאמור לעיל. .5.88המועצה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה ,לאפשר למציע ,אשר לא הציג עם הצעתו מסמך ,ממליץ ,אישור ,היתר ,רישיון או כל מסמך אחר ,המהווה הוכחה לקיומו של תנאי מוקדם ,להשלים את המצאתו תוך פרק זמן קצוב ,שייקבע ע"י המועצה .יובהר כי אי השלמת מסמך כלשהו שנדרש בתנאי המכרז מהווה עילה לחילוט הערבות. .6ערבות להגשת ההצעה .9.8 על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ערוכה לטובת המועצה לפי ההנחיות להלן לפקודת "המועצה המקומית קרית טבעון" ,ע"ס של ( ₪ 21,111במילים :עשרים אלף שקלים חדשים). .9.2 הערבות ,תהיה מנוסחת בהתאם לנספח א' למסמכי המכרז ,ובסכום הנקוב בסעיף 9.8לעיל .תוקף הערבות עד לתאריך הנקוב בסעיף 8.3בטבלת המועדים להלן – "ערבות ההצעה" .שינויי נוסח בערבות, הנוהגים בין בנק לבנק ,שאינם נוגעים למהות ,לא יהוו עילה לפסילת ההצעה. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 11 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .9.3 על פי כל דין תהא רשאית המועצה לחלט או להציג לפירעון את ערבות ההצעה או לעשות בה כל שימוש אחר ,לרבות בכל מקרה בו חזר בו המציע מהצעתו לפני מועד פקיעתה ,או התברר כי נתן בהצעתו הצהרה בלתי נכונה ,או לא העביר הבהרות או השלמות שנדרשו ממנו לפי סעיף ,28או הפר את החוזה, שנקשר בינו לבין המועצה עם מתן ההודעה על קבלת הצעתו ע"י המועצה כאמור בסעיף ,25לרבות הפרה שנובעת מאי המצאת ערבות ביצוע ו/או מסמכים אחרים (להלן" :ההפרה") .מוסכם בזה בין המציע לבין המועצה שהסכום הנקוב בערבות מהווה פיצוי ראוי ומוסכם מראש ,שנקבע ביחס סביר לנזק ,שנצפה כנזק העלול להיגרם למועצה ,כתוצאה מסתברת של ההפרה ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לתבוע כל סכום פיצוי אחר ו/או נוסף מן המציע בגין הפרתו. .9.4 המועצה ת חזיר את ערבות ההצעה למציע ,שהצעתו לא נתקבלה ,וזאת עד לא יאוחר משלושים ימים לאחר המועד האחרון בו הצעת המציע הינה בתוקף .הערבות תוחזר למציע שהצעתו התקבלה ,עם המצאת כל המסמכים האישורים ,הערבויות והחתימות אשר על מציע שהצעתו נבחרה להמציא. .7בחירת ההצעה הזוכה .7.8 המועצה תבחר בכפוף לאמור במסמכי המכרז זוכה אחד לצורך ביצוע העבודות. .7.2 מבין ההצעות שעמדו בכל תנאי הסף ,תבחר ועדת המכרזים את ההצעה הנמוכה ביותר. .7.3 אם במסגרת הצעת המחיר שתי הצעות תהיינה זהות ,תיבחר ההצעה הזוכה בדרך של שקילת ניסיון, המלצות וכיוצא באלו. .8שאלות הבהרה ומתן תשובות לשאלות הבהרה .1.8 שאלות הבהרה יש להפנות אך ורק לאיש הקשר מטעם המועצה ,כהגדרתו לעיל ,ולא לאף גורם אחר אצל עורך המכרז וזאת עד למועד הנקוב בטבלת המועדים .למען הסר ספק ,מובהר כי חל איסור מוחלט על מציעים פוטנציאליים ו/או על מציעים לפנות אל כל גורם אחר ו/או נוסף אצל עורך המכרז ,בקשר עם המכרז ,למעט איש הקשר. .1.2 שאלות הבהרה יופנו אך ורק בכתב באמצעות הדוא"ל בלבד .איש הקשר יאשר בדוא"ל חוזר את דבר קבלת הודעת הדוא"ל .באחריות המציע לוודא קבלת אישור כאמור ובמקרה שאישור כאמור לא ניתן בתוך 24שעות ,יפעל לקבל אישור טלפוני ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר .שאלות מציעים שדבר קבלתם לא אושר עד למועד המפורט בסעיף ,8לא יענו. .1.3 בפנייתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את שם המכרז ומספרו וכן את פרטיו המלאים שלו ,לרבות שם מלא, שם התאגיד ,טלפון ,פקס וכתובת דוא"ל .לגבי כל שאלה יצוין מספר הסעיף במכרז אליו היא מתייחסת. .1.4 תשובות עורך המכרז לשאלות שהוגשו ושמצא לנכון להשיב עליהן (להלן – "תשובות") וכן הבהרות, עדכונים ,תיקונים ושינויים במכרז (להלן – "עדכונים") ,יופצו ,עד המועד הנקוב בסעיף 8.4לטבלת המועדים ,בדוא"ל לרוכשי המכרז ואלה יהוו חלק ממסמכי המכרז אותם יש להגיש ,כשהם חתומים, ביחד עם כל מסמכי המכרז הנוספים .המועצה תהא רשאית לפרסם את העדכונים ו/או התשובות ,בסבב אחד או במספר סבבים ,הכל על פי שיקול דעתה. .1.5 על אף האמור לעיל תהא רשאית המועצה ,באמצעות איש הקשר ,למסור תשובותיה ו/או עדכונים למציעים פוטנציאליים ששילמו דמי השתתפות או ביקשו כי יראו בהם מציעים פוטנציאליים גם במסירה אישית – באמצעות פקס ,דוא"ל או דואר רשום ,ובלבד שהתשובות לכל שאלות ההבהרה שהופנו אליה ו/או העדכונים יופצו לכל המציעים הפוטנציאליים והכל מבלי לגרוע מהוראות סעיף 1.7להלן. .1.9 למען הסר ספק ,מובהר כי אין בכוחו של כל פרט ,נתון ,הבהרה שיימסרו בע"פ ,כדי לשנות את תנאי המכרז .תשובות ,פרטים ,מידע ,או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו את המועצה .רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב מחייבות את המועצה .רצתה המועצה לשנות ,לתקן ,להוסיף או לגרוע על תנאי המכרז ,תעשה זאת בכתב ,בהודעה מפורטת שתמסור למשתתפים. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 12 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .1.7 נוסח התשובות ונוסח העדכונים ,ככל שיהיו ,הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. במסגרת הגשת הצעה יחתמו המציעים על תדפיסי תשובות ותדפיס עדכונים ,כפי שיישלח אליהם ויגישו אותם עם הצעתם למכרז. .9המען והמועד להגשת ההצעות על המציעים להגיש את הצעותיהם ,במסירה ידנית ,בתיבת המכרזים המצויה במשרד מנכ"ל המועצה ,ככר בן גוריון 8קרית טבעון בימים המפורטים לכך בטבלת המועדים בסעיף 8לעיל ,משעה 3:99ועד השעה .82:99 את ההצעות יש לשלשל לתיבת המכרזים לא לפני המועד הראשון להגשת הצעות ולא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים ,הכל כמפורט בטבלת המועדים .הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים (מכל סיבה שהיא) עד לתאריך והשעה ,הנקובים לעיל בסעיף ,8לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים ולא תישקלנה. מודגש בזאת כי עורך המכרז לא ידון בהצעה שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. ./1דחיית המועד להגשת הצעות עורך המכרז יהיה רש אי לדחות את המועד שנקבע להגשת הצעות ,ובלבד שפרסם הודעה על כך עד לא יאוחר מאשר 24שעות לפני המועד הראשון להגשת ההצעות .לרוכשי המכרז הפרסום יהיה על דרך שליחת דוא"ל ,ואם הדחייה היא לפני סיור קבלנים הפרסום יהיה גם בעיתונות. .//אופן הגשת ההצעה .88.8ההצעה למכרז ,על כל נספחיה צרופותיה ,תוגש במעטפה חלקה סגורה בלבד ,ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר .על המעטפה יירשם שם המכרז ומספרו בלבד .לתשומת לב המציעים – בתיבת המכרזים עשויות להימצא מעטפות של מכרזים נוספים ,לפיכך אי רישום שם המכרז המלא על גבי המעטפה עלול לה ביא לאי הצגתה לפני ועדת המכרזים ולאי שקילתה. .88.2המציע חייב להגיש את הצעתו לגבי כל הסעיפים המבוקשים ,אלא אם נקבע במפורש אחרת במסמכי המכרז. .88.3הצעת המחיר תוגש על גבי מסמך ההצעה המצ"ב בלבד (נספח ו') .יש להקפיד ולהגיש את הצעת המחיר הכספית ,במעטפה סגורה ונפרדת ,שתוכנס אל תוך המעטפה בה יכללו כל יתר מסמכי המכרז. .88.4כל מסמכי המכרז חייבים להיות חתומים כולם בכל עמוד ועמוד על ידי מורשה החתימה של המציע. .88.5היכן שנדרש ,על המציע למלא את מסמך ההצעה בכתב ברור או בהדפסה .מחיקות ,שינויים או הוספות עשויים להביא לפסילת ההצעה. .88.9חובה על המציע ליתן הצעה לכל אחד מקטעי העבודה .המחיר לכל קטע עבודה יהיה סופי ויכלול את כל התמורה לזוכה ,לרבות תקופת האחזקה כאמור לעיל ולהלן וכן את כל ההוצאות הנדרשות מכל מין וסוג שהוא לביצוע העבודות באותו קטע עבודה. .88.7המציע יציין בטבלת ההצעה הכספית ,נספח ו' ,את המחיר שהוא מציע ביחס לכל אחד מהסעיפים המפורטים בטבלה .עליו למלא בתחתית הטבלה את סה"כ המחיר המוצע לביצוע העבודות (כולל מע"מ), על פי ההוראות למילוי הטבלה המפורטות בנספח. .88.1המועצה תהא רשאית ליתן צו להתחלת עבודות לכל קטע עבודה בנפרד ,ותהא רשאית שלא לבצע את העבודות באיזה מקטעי העבודה ,כולם או חלקם -הכל בהתאם לצרכיה ,תקציביה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. .88.3במידה ותורה המועצה על ביצוע חלק כלשהו ממה שהוגדר כ"קטע עבודה" אחד ,התשלום יהא יחסי בהתאם לאחוז שמהווה השטח שבוצע בפועל מכלל שטח קטע העבודה ,כפי שמופיע בכתב הכמויות. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 13 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .88.89המציע יו דיע לעורך המכרז בכתב על כל סתירה ,אי התאמה ו/או אי בהירות שיתגלו ,אם יתגלו על ידו במסמכי הליך הרכישה וזאת עד למועד האחרון להצגת שאלות הבהרה. .88.88ו עדת המכרזים של עורך המכרז רשאית לפסול הצעה שלא תוגש במבנה הנ"ל ו/או הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים. ./2איסור הסתייגויות והוספות אין להגיש כל הסתייגויות ,התניות ,הוספות או שינויים לתנאים או לדרישות ,הכלולים במסמכי המכרז ,והכל מבלי לגרוע מהוראות סעיף 88.89לעיל .עורך המכרז יהיה רשאי לפסול כל הצעה ,הכוללת הסתייגויות ,תוספות או שינויים לתנאים או לדרישות ,הכלולים במ סמכי המכרז ,או לחילופין ,להתנות את שקילת ההצעה בהסרת ההסתייגויות ,התוספות או השינויים ,תוך פרק זמן ,שייקבע ע"י עורך המכרז .עורך המכרז יהיה רשאי לפסול כל הצעה הלוקה בחסר או באי בהירות או דו משמעות או כל הצעה שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי הליך הרכישה. ./3הסכמה לתנאים ולתניות הגשת הצעה ע"י מציע ,תהווה ,לכל עניין ודבר ,הסכמה מצד המציע לכל ההוראות ,התנאים והתניות ,המופיעים במסמך זה ובכל מסמך אחר ,זולת אם המציע מסר לעורך המכרז ,בכתב ,הודעה מפורטת ומפורשת לפיה הוא סבור כי הוראה ו/או תנאי הכלולים במסמכי המכרז ,אינם עומדים בדרישות החוק ,או כל טענה או הערה אחרת בקשר למסמכי המכרז ,והכל עד לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה .בהודעה יפורטו ההוראה ו/או התנאי ו/או התניה לגביהם סבור המציע כי הם אינם עומדים בדרישות החוק וכן מהותה של הערתו. לא מסר מציע הסתייגות בכתב כאמור במועד ,יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או הסתייגות לאחר מכן וייחשב כמי שפועל בחוסר תום ובחוסר ניקיון כפיים אם יבקש לעשות כן .למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה כדי להאריך כל מועד הנקוב במסמכי המכרז. ./5הגשת הצעה ע"י מציע יחיד כל הצעה תוגש אך ורק על ידי מציע אחד אשר נדרש לעמוד בכל תנאי הסף בעצמו. ./4תכולת מחיר המחיר המוצע על ידי המציע במכרז חייב לכלול את התמורה הכוללת ,המלאה והסופית בגין כל הנדרש במסמכי המכרז ,המפורטים ,בטופסי המכרז ובנספחיהם ,בגין הטובין ו/או השירותים ו/או העבודות לרבות ,אך לא רק: העבודה ו/או השירותים ו/או המוצרים ו/או התפוקות ו/או החלקים ו/או העזרים ו/או התוכנות ו/או החומרות שינתנו ו/או יסופקו ו/או ימכרו וכן כל שכר עבודה ו/או סוציאליות ו/או פיקוח ו/או ציוד ו/או אמצעים ו/או הובלה ו/או ביטוח ו/או האחריות ו/או אב יזרי בטיחות ,ביגוד ,מלאי ,הסעות ,וכן כל המיסים ,המכסים ,האגרות וההיטלים ,הישירים והעקיפים אשר בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות למכרז ובנוסף חומרים ,חומרי עזר וכל הוצאה אחרת ישירה או עקיפה הקשורה להספקת הטובין -השירותים ו/או המוצרים ו/או התפוקות ו/או העבודות נשוא המכרז וכן בנוסף ,כל מס ,אגרה ,היטל או תשלום אשר יחולו על הספק ,על פי דין אף אם הוטלו במועד מאוחר למועד עריכת המכרז ו/או ההתקשרות מכוחו והכל אלא אם צוין במפורש ובכתב אחרת. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 14 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני ./6תוקף ההצעה הצעת המציע תהיה בתוקף ותחייב את המציע לתקופה כאמור בסעיף 8.1לעיל ,אף אם במהלך תקופה זו הודיע עורך המכרז למציע ו/או מציעים אחרים על בחירת הצעותיהם ואף אם נכרת בין עורך המכרז לבין מציעים אחרים חוזה. ./7פקיעת תוקף ההצעות והארכתן עורך המכרז אינו מתחייב לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד פקיעת תוקפן. ./8בדיקת ההצעות והמציעים עורך המכרז יהיה רשאי לבקר בכל משרד ,מתקן או אתר ,המוחזק או מופעל ע"י המציע וכן לבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים המוצעים ,הן מהממליצים שצירף להצעתו והן מכל גורם אחר ,וזאת אף באופן חלקי ו/או אקראי .עורך המכרז יהיה רשאי לפסול כל הצ עה ,אם סבר שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות הבדיקה או לא מסר מידע כנדרש. ./9פסילת הצעות בלתי סבירות עורך המכרז יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,שלא לקבל כל הצעה ,אשר המחיר הכלול בה או פרט אחר הכלול בה הנו בלתי סביר באופן חריג לדעתו. מובהר בזאת כי עורך המכרז יפסול כל הצעה שסכומה המלא ,כפי שנקב המציע בהצעתו ,יעלה על סכום האומדן החסוי המופקד בתיבת המכרזים. .21פסילת מציע על בסיס ניסיון קודם עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעתו של מציע אשר במהלך חמש השנים שקדמו למועד פרסום המכרז ,או חלק מהן ,עמד בקשרים ח וזיים עם עורך המכרז ,מקום בו סבור עורך המכרז ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,ובהסתמך על ניסיונו עם המציע ,כי אין הוא מעוניין להתקשר עם המציע בחוזה להספקת השירותים נשוא המכרז. .2/בקשת הבהרות עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים ,כולם או חלקם ,לצורך קבלת הבהרות בקשר להצעתם, בכפוף להוראות כל דין. .22ניהול מו"מ עם מציעים בהתאם להוראות כל דין ,עורך המכרז אינו רשאי לנהל משא ומתן עם מציעים ,אלא עם המציע המסתמן להיות הזוכה במכרז. .23הודעת זכייה ותקפותה מציע שהצעתו נבחרה על ידי ועדת המכרזים של עורך המכרז כהצעה הזוכה ,יקבל על כך הודעה בכתב מעורך המכרז ,בנוסח נספח ג' .בכפוף לזכותו של עורך המכרז לפסול את הליך הרכישה או את הודעת הזכייה ,כמפורט לעיל ,מתן ההודעה כאמור ,יצור יחסים חוזיים בין עורך המכרז לבין המציע ,לו נמסרה ההודעה ,שתנאיהם כלולים במסמכי המכרז ,לרבות הצעת המציע וכן כל שיפור שהכניס בה המציע במהלך המשא ומתן שנוהל עם עורך המכרז ,אם וככל שנוהל -את החוזה בין הצדדים .תקפותם המשפטית של יחסים חוזיים אלו תהיה בלתי תלויה תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 15 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני ובלתי מותנית בהוצאת הזמנה ו/או בחתימה על חוזה בין הצדדים ,אלא אם צוין מפורשות אחרת .הודעה על מועד תחילת ההתקשרות תימסר למציע הזוכה ע"י עורך המכרז. מציע שקיבל במסגרת מכרז זה הודעה על זכייה כאמור ונמנע מלקיים התחייבויותיו החוזיות ו1או חזר בו מהצעתו – בין במפורש ובין במשתמע ו1או נמנע מלהמציא למועצה מסמכים כאמור בהודעת הזכייה (לרבות ערבות ביצוע ,ביטוחים וכיוב') (להלן בסעיף זה בלבד – "ההפרה") ,תהא רשאית המועצה ,על פי שיקול דעתה בלעדי ,למנוע את השתתפותו בכל מכרז פומבי ו1או סגור ו1או בכל הליך תחרותי אחר ו1או נוסף (להלן בסעיף זה – "ההליך החדש") ,שיערך ו1או יפורסם ,המאוחר מביניהם ,ב /2 -חודשים שהחל ממועד ההפרה ו1או לראות את הצעתו ,אם הוגשה ,כהצעה שאינה עומדת בתנאי הסף ,אף אם בהליך החדש לא ייכלל תנאי סף ו1או הוראה ו1או מגבלה כאמור והכל מבלי לגרוע בזכותה של המועצה לכל סעד אחר ו1או נוסף .המועצה תהא רשאית לעשות כן מבלי לקיים למציע הליך שימוע. .25חתימת הזמנה או חוזה .24.8לאחר מ תן הודעת הזכייה על ידי עורך המכרז ,יהיה רשאי ,אך לא חייב ,עורך המכרז להוציא הזמנה, כהגדרתה בסעיף 23לעיל. .24.2מובהר ,למען הסר ספק כי ככל שתתגלה סתירה בין הוראה הכלולה בהזמנה לבין הוראות מסמכי המכרז אשר עם מתן הודעה על זכייה ,הפכו לחוזה ,יגברו הוראות החוזה ,זולת אם צוין בהזמנה במפורש כי היא באה לשנות את הוראות החוזה. .24ביטול זכייה או הודעת זכייה עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לבטל את הזכייה ו/או הודעת הזכייה ,כאשר: .25.8המציע לא המציא לעורך המכרז מסמך לרבות אישור ו/או בטוחה ו/או אישורי ביטוח שהמצאתם נדרשת ,על פי מסמכי הליך הרכישה ,בעקבות הודעת הזכייה. .25.2עורך המכרז קיבל מידע על מציע ההצעה או תוכנה ,אשר היה משפיע על החלטתו ,אילו היה בידו לפני ההחלטה בדבר זכיית המציע בהתקשרות ו/או התברר לעורך המכרז כי הקבלן הסתיר ו/או לא גילה לו מידע אשר היה בו כדי להשפיע על החלטתו. .25.3קיים ספ ק סביר ,אם הקבלן יוכל או יהיה ערוך במועד לעמוד בקצב ובהיקף המחויבים ,עפ"י לוחות הזמנים שנדרשו. .25.4מציע שזכייתו בוטלה בהתאם להוראות סעיף זה ,לא יהיה זכאי לכל פיצוי ,אף אם נגרם לו נזק ו1או הפסד. .25.5במקרה של ביטול זכייה שומרת לעצמה המועצה את הזכות להתקשר עם מציע שהצעתו דורגה שנייה או לבטל את המכרז או לקבל כל החלטה אחרת עפ"י מסמכי המכרז ועל פי כל דין בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. .26עיון במסמכי המכרז ובהצעת הזוכה .29.8בהתאם להוראות כל דין. .29.2במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי משום שמהווה 'סוד מסחרי', עליו לציין זאת במסמך שיצרף להצעתו .יובהר ,כי הצהרה זו אינה מחייבת את עורך המכרז. .27ביטול המכרז .27.8בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי עורך המכרז לבטל את הליך המכרז עפ"י דין ,עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לבטל את הליך המכרז ,כאשר: תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 16 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .27.8.8רק שתי הצעות או פחות עונות על כל תנא י הסף והתנאים המוקדמים והדרישות האחרות המפורטות במסמכי המכרז. .27.8.2עורך המכרז מצא שהתקיים פגם בהליך הרכישה ,במסמכיו ,בניהולו ,או בבחירת ההצעה הזוכה. .27.8.3התברר לעורך המכרז ,לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות ,שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים ,או שהושמטו נתונים/דרישות מהותיים מהמפרט או ממסמכי הליך הרכישה ,או שאלה בוססו על נתונים שגויים ,או בלתי שלמים. .27.8.4חל שינוי בנסיבות ,או השתנו צרכי עורך המכרז ,באופן המצדיק ,לדעת עורך המכרז ,את ביטול המכרז. .27.8.5יש בסיס סביר להניח שהמציעים או ח לקם ,תאמו הצעות או מחירים ,או פעלו באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז. .27.8.9עורך המכרז מבקש לבטל את המכרז כדי להשתתף במכרז מרכזי שעורך החשב הכללי באוצר ו/או כל רשות מרכזית של המדינה. .27.8.7בסיור הקבלנים השתתפו שני מציעים או פחות. .27.2מובהר כי בנסיבות המפורטות לעיל ,עורך המכרז יהיה פטור מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בקשר לביטול המכרז ,לרבות ,אך לא רק ,בגין ההוצאות שהוציא המתעניין ו1או המציע לצורך הכנת הצעתו ו1או הגשתה ו1או אובדן רווחים עתידיים ו1או צפויים. .28התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות .21.8מבלי לגרוע מזכויותיו עלפי הוראות כל דין ,המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציע השני במדרג ההצעות על מנת שיבצע את הפרויקט עלפי הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז ,נחתם חוזה או הוחל בביצוע העבודות ,כל אימת שהזוכה הראשון אינו עומד בהתחייבויותיו עלפי תנאי המכרז והחוזה. .21.2למציע שידורג שנית השהות של 89ימים להודיע למועצה על קבלת פנייתו כאמור לעיל ,ולהעמדת הערבות לקיום ההצעה מחדש (למועצה שמורה הזכות לקבוע מועד מאוחר יותר) .לא עשה כן המציע שידורג שני או שהשיב בשלילה ,תהא רשאית המועצה עלפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וככל שתחפוץ בכך ,לחזור ולפנות למציע שידורג שלישי וכך הלאה. .29שונות: .23.8המציע מצהיר ומאשר כי כל הפרטים ,הנתונים ,המסמכים ,המפרטים ,התכניות ,הידע והנתונים שנמסרו ו/או ימסרו לו לצורך מכרז זה (להלן – "הנתונים") ,הינם רכושו של עורך המכרז ונמסרו לו לצורך הגשת הצעתו במכרז זה בלבד .ידוע למציע ,כי חל עליו איסור לעשות כל שימוש בנתונים לכל מטרה אחרת ו/או נוספת וכי חל עליו איסור מוחלט להעביר ,למסור ,לשתף ,לתת ,להעניק ,למכור ולשתף בכל דרך אחרת צד ג' כלשהו בנתונים. .23.2פרשנות – המילים "עורך המכרז רשאי" במסמכי המכרז יפורשו כמתן רשות לעורך המכרז לפעול על פי שקול דעתו הבלעדי ,ובשום מקרה לא יפורשו כמטילים חובה כלשהי עליו. .23.3בהגישו הצעתו ,נותן המציע הסכמתו המפורשת לאמור בסעיף זה וכן לאמור בהוראות מסמכי המכרז. .23.4לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה ,ולהם בלבד ,הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה. בכבוד רב, מועצה מקומית קרית טבעון אגף תפעול תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 17 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני מסמך ב' – חוזה ההתקשרות חוזה התקשרות לביצוע טיפול יערני להקטנת רגישות לאירועי שריפה בשטחי המועצה המקומית קרית טבעון שנערך ונחתם בחיפה ביום ____ לחודש ___________ בשנת 21/4 בעקבות מכרז פומבי מס' 4/15 המועצה המקומית קרית טבעון בין: ככר בן גוריון 8קרית טבעון (להלן" :המועצה") מצד אחד; __________________________ לבין: (להלן" :הקבלן") מצד שני; הואיל והמועצה ערכה מכרז פומבי מס' 4/15לביצוע טיפול יערני להקטנת רגישות שטחיה לאירועי שריפה (להלן" :המכרז"); והואיל וועדת המכרזים של המועצה בחרה בהצעת הקבלן ,כפי שהוגשה במסגרת המכרז ,על כל תיקוניה, השלמותיה ונספחיה ועל כל ההבהרות וההשלמות שנמסרו למציעים בהליך המכרז ,כהצעה הזוכה; והואיל ובהתאם להוראות מסמכי המכרז ,עם מתן הודעת זכייה לקבלן ,נכרת בין המועצה לבין הקבלן החוזה, שתנאיו הינם כמפורט במסמך זה על נספחיו ,הן אלה שצורפו לו והן אלה שנזכרים בו כנספחיו ,אף אם לא צורפו לו; לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה דלקמן: ./ מבוא .8.8 המבוא לחוזה זה וכן נספחיו ,הן אלה המצורפים לו והן אלה שנזכרים בו כנספחים ,אף אם לא צורפו לו בפועל ,מהווים כולם יחדיו ,חלק בלתי נפרד מחוזה זה. .8.2 ואלה הם נספחי החוזה: .8.2.8כל מסמכי המכרז: .8.2.8.8 מסמך זה – "תנאי ניהול המכרז" -מסומן באות א'. .8.2.8.2 מסמך "חוזה התקשרות" מצ"ב ומסומן באות ב'. .8.2.8.3 מסמכי "מפרטים ,תכניות וכתב כמויות" מצ"ב ומסומנים באות ג' ,ג' ,/ג' 2 ואילך. .8.2.8.4 נספח "נוסח ערבות להגשת ההצעה" מצ"ב ומסומן באות א'. .8.2.8.5 נספח "נוסח ערבות ביצוע" מצ"ב ומסומן באות ב'. .8.2.8.9 נספח "נוסח הודעת זכייה" מסומן באות ג'. .8.2.8.7 נספח "אישור ביטוח העבודות" מצ"ב ומסומן באות ד'. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 18 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .8.2.8.1 נספח "תאור המציע והצהרתו" מצ"ב ומסומן באות ה'. .8.2.8.3 נספח "הצעת המציע" מצ"ב ומסומן באות ו'. .8.2.8.89נספח "אישור רואה חשבון" מצ"ב ומסומן באות ז'. .8.2.8.88נספח "טופס לתשלום דמי השתתפות במכרז" מצ"ב ומסומן באות ח'. .8.2.8.82נספח "הצהרת היעדר ניגוד עניינים" ,מצ"ב ומסומן באות ט'. .8.2.8.83נספח "נספח בטיחות" מצ"ב ומסומן באות י'. .2 .8.3 כותרות חוזה זה נועדו לצרכי נוחות בלבד ,והן לא תשמשנה לפרשנות של חוזה זה. .8.4 ההגדרות הכלולות במסמכי המכרז תשמשנה כהגדרות חוזה זה. תקופת החוזה חוזה זה יהיה בתוקף למשך שתי תקופות כמפורט להלן: .2.8 .2.2 תקופת ביצוע .2.8.8 תקופה ראשונה למשך זמן ביצוע העבודות אשר תימשך כשלוש שנים. .2.8.2 תקופת הביצוע תחל מהמועד הקבוע בהודעת הזכייה שקיבל הקבלן מהמועצה (להלן: "תקופת הביצוע"). .2.8.3 תקופת ביצוע קטעי העבודה מותנה ביכולתה התקציבית של המועצה ,זאת בכפוף לקבלת תקציבים ממקורות פנימיים ו/או חיצוניים לטובת הפרויקט. .2.8.4 מודגש בזאת כי למועצה תהא הזכות להאריך את תקופת ביצוע העבודות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לתקציביה ולצרכיה. תקופת אחזקה .2.2.8 תקופה שניה שאורכה חמש תקופות של ( 82שנים עשר) חודשים כל אחת ,ובסה"כ תקופה מצטברת שלא תעלה על ( 99שישים) חודשים (להלן" :תקופת האחזקה"). .2.2.2 תקופת האחז קה תחל מגמר תקופת הביצוע ,זאת בכל קטע עבודה אשר בו סיים הקבלן להכשיר את אזור החיץ. .2.2.3 עם סיום תקופת הביצוע ,יידרש הקבלן להכין ולהגיש לאישור המפקח תכנית עבודה שנתית לביצוע שירותי האחזקה ,הכול בהתאם למפורט במפרט הטכני המצורף לחוזה זה. .2.2.4 מודגש בזאת כי במסגרת הצעתו ,על מציע להביא בחשבון כי מחיר היחידה לכל קטע עבודה כולל 99חודשי אחזקה. .2.3 תקופת החוזה תחל מן המועד שינקב בהודעת המועצה שתינתן למציע שהצעתו תיבחר בדבר זכייתו וכלה בתום תקופת האחזקה ,כאמור לעיל. .2.4 על אף האמור לעיל ,המועצה תהא רשאית להודיע לקבלן על רצונה בהפסקת ההתקשרות עמו ובלבד שמסרה לו הודעה על כוונתה לעשות כן ,מבלי שתהיה מוטלת עליו החובה לנמק את החלטתה ,לפחות 39יום לפני מועד הפסקת ההתקשרות .הופסק החוזה כאמור בסעיף זה יהא הקבלן זכאי לתשלום רק בגין השירותים שביצע בפועל עד למועד הנקוב בהודעת המועצה כמועד סיום החוזה. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 19 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .3 הצהרות הקבלן והתחייבויותיו הקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן: .3.8 כי קרא את החוזה על נספחיו ,לרבות מסמכי המכרז ,הבין את תוכנם והוא מסכים לכל האמור בהם וכי יש ביכולתו לקיימם. .3.2 כי כל האמור בהצעתו במסגרת המכרז ,על נספחיה ,הנו אמת וכי הוא שב וחוזר על הצהרותיו כאמור בהצעתו. .3.3 כי מעת הגשת הצעתו ועד למועד כניסתו של חוזה זה לתוקף ,לא חל שינוי באיזה מן המצגים, הנתונים ו/או העובדות שנכללו בהצעתו במסגרת המכרז. .3.4 כי הוא מתחייב להודיע למועצה מיד ובכתב על כל שינוי שיחול בהצהרותיו ,במצבו ,ו/או במצגים שהציג במסגרת המכרז לרבות בהצעתו. .3.5 כי קודם להגשת הצעתו במכרז ,סייר באתרים נשוא חוזה זה בעצמו ,בהיקף הנחוץ על פי שיקול דעתו, כי בחן את תנאיהם ,את הדרכים ,דרכי הגישה ,המגבלות הפיזיות והאחרות ,מיקום המתקנים השונים, הסדרי התנועה וכיוב' והכל הן באתרי המועצה והן בנקודות הממשק שבינם לבין השטחים שמחוץ לאתרים ,כי ניתנה לו ההזדמנות להפנות למועצה את כל השאלות והבקשות להבהרות פרטים ומידע הנחוצות לו וכי קיבל את מלוא התשובות להן היה זקוק לצורך הקביעה כי יש ביכולתו לעמוד בקיום התחייבויותיו ולבצע את העבודות והכל כנגד תשלום התמורה המוסכמת. .3.9 כי קודם להגיש ו את הצעתו במכרז ,בדק בעצמו את הנתונים ,המספרים ,הכמויות וכיוב' הכלולים במסמכי המכרז ומצא אותם מתאימים ונכונים. .3.7 כי יש ביכולתו לקיים את התחייבויותיו ,כפי שהן מפורטות בחוזה זה על נספחיו ,לרבות המפרט וכי יש ברשותו את ההון ,הציוד ,כלי הרכב האמצעים ,כוח האדם ,ה רישיונות ,ההיתרים וכל אמצעי אחר ו/או נוסף ,פיזי או אחר ,הדרוש על פי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,כדי לקיים את התחייבויותיו ו/או כדי לספק למועצה ,בקבלנות ,את השירותים נשוא חוזה זה ולקיים את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ובכלל זה גם את הנחיות המפקח. .3.1 כי יב צע את העבודות נשוא חוזה זה ,בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר ,בהתאם להוראות כל דין לרבות תקנים מחייבים וכן בהתאם לכל הוראה ו/או הנחייה שתינתן על ידי כל גורם מוסמך הפועל ובכלל זה הנחיות משרדי הממשלה הרלבנטיים ,בהם המשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות ,משרד העבודה והרווחה ,הרשות המקומית וכל גורם מוסמך אחר. .3.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן ,הקבלן מצהיר כי יש בידיו כל הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי כל דין לביצוע העבודות .מבלי לגרוע מהאמור לעיל הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות על פי מסמכי החו זה ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת הרישיון ו/או ההיתר ו/או מילוי התנאי הנחוצים לשם כך והוא מתחייב להשיגם בעצמו ועל חשבונו. .3.89 המועצה רשאית לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות כאמור לעיל והקבלן מתחייב להמציא למפקח אישור/ים כאמור עד 41שעות ממועד הדרישה .לא תאושרנה תביעות הקבלן על סמך אי ידיעתו את התקנות לעיל ולהלן וכן לא תינתנה הארכות זמן כל שהם לביצוע העבודה עקב איחור שנגרם על ידו מפאת אי מילוי התקנות. .3.88 הקבלן מתחייב לשאת ,לשלם ולפרוע בכל ההוצאות ,המסים ,ההיטלים ו/או האגרות הכרוכים ו/או נובעים ,בעקיפין ו/או במישרין מהוראות חוזה זה ו/או מביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ,בין אם פורטו בחוזה על נספחיו ובין אם לאו .היה והמועצה תחויב בתשלום כאמור ,יהיה הקבלן חייב להחזיר את הסכום שהוציאה המועצה תוך 85יום מיום שיידרש לעשות כן. .3.82 כי לא קיימת כל מניעה חוקית ו/או חוזית להתקשרותו בחוזה זה ו/או לביצוע העבודות על ידו ,בהתאם לחוזה זה ומתחייב להודיע למועצה מיד ובכתב על כל שינוי בהצהרתו זו. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 20 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .5 .3.83 כי קודם להגשת הצעתו במכרז ועד לתום תקופת החוזה ,לא התקשר ולא יתקשר בחוזה אשר מטרתו למנוע ,במישרין ו/או בעקיפין ,מאחר לבצע את העבודות נשוא חוזה כולן או חלקן וכי לא שילם לאחר ולא קיבל מאחר ,כל תשלום כדי למנוע אחר את ביצוע העבודה. .3.84 כי הוא מודע לכך שהעצים ,הפירות ,הפרחים ,הגזעים והענפים של העצים שבתחום המועצה וכל חלקיהם שייכים בכל זמן למועצה ואין לקבלן כל תביעה כלפיהם. .3.85 כי אינו נתון במצב של ניגוד עניינים בהתקשרותו בחוזה זה ,ופירט את כל קשריו עם המועצה ובעלי התפקיד בה ,בגדר שאלון ניגוד עניינים המצ"ב כנספח ט' לחוזה .הקבלן מתחייב לשמור כל פרק זמן העסקתו על היותו במצב של אי ניגוד עניינים ,וככל שייווצר מצב כאמור ,הוא מתחייב לעדכן על כך את המועצה לאלתר. .3.89 הצהרות הקבלן והתחייבויותיו ,כאמור בסעיף זה ,באות להוסיף על כל הוראה ,הצהרה והתחייבות אחרות הכלולות במסמכי החוזה לרבות המכרז. .3.87 הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי בחוזה זה. ביצוע העבודות נשוא החוזה .4.8 המועצה מוסרת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו לבצע את מלוא העבודות נשוא חוזה זה במקצועיות, רציפות (בהתאם לקצב מסירת העבודה ע"י המועצה) ולשביעות רצון המועצה ,בכל תקופת החוזה ובכפוף לכך שהמפקח מסר לו צו התחלת עבודה המאשר כי המציא למועצה ,לאחר קבלת הודעה בדבר זכייתו במכרז ,את כל הערבויות ,הביטוחים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז (להלן: "צו התחלת העבודה"). .4.2 הקבלן יבצע את העבודה במועדים ,בתדירות ובאופן בהתאם למפרט המצורף כמסמך ג'. .4.3 הקבלן יתחזק ויתקן ויפעיל ,בעצמו ועל חשבונו ,את כל הציוד ,כלי הרכב והאמצעים המצויים בבעלותו ואשר נחוצים לצורך קיום התחייבויותיו מכוח חוזה זה (להלן" :ציוד הקבלן") ,בין אם פורט ציוד הקבלן במפורש במסמכי החוזה ובין אם הוא נדרש מכך פרקטיקה מקובלת. .4.4 לפני חתימת החוזה על הקבלן להציג בפני המפקח ו/או מי מטעמו את כל ציוד הקבלן .הקבלן ימסור למועצה אישור בכתב שכלים אלו ישמשו לביצוע העבודות על פי חוזה זה. .4.5 המפקח רשאי לפסול לאלתר כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודות הדרושות מבחינה בטיחותית או מכל סיבה אחרת .בכלל זה :רכבים ,כלים מכאניים וידניים ,צמ"ה וכד'. .4.9 הקבלן אינו רשאי להשתמש או להיעזר במתקני המועצה אלא באישור מראש .חל איסור מוחלט להשתמש בהידרנטים ,חיבור חשמל ,מתקני גז וכד' ללא אישור המועצה. .4.7 עבודות הכוללות חומרים כימיים מכל סוג שהוא יבוצעו אך ורק על ידי כוח אדם מורשה כדין .ייעשה שימוש רק בחומרים המורשים למכירה בישראל ועל פי כל כללי הזהירות המופעים על תווית המוצר ובהמלצת היצרן/יבואן. .4.1 הקבלן מתחייב לנהל יומן עבודה וכן תכנית עבודה והכול כמפורט במפרט המצורף כמסמך ג'. .4.3 היה ועובד מעובדי הקבלן ייעדר ו/או היה ואיזה מכלי הרכב ו/או הציוד שמפעיל הקבלן ,לצורך קיום התחייבויותיו וביצוע הע בודות הקבלניות ,נשוא חוזה זה ,ייעדר ו/או יושבת ו/או יתקלקל ו/או יפגע ,ידאג הקבלן להחליפם ו/או לתקנם ו/או להשלימם באופן מידי ,על חשבונו. .4.89 הפר הקבלן התחייבות כאמור בס"ק 4.9לעיל ,תהא רשאית המועצה ,מבלי לשחרר את הקבלן מהתחייבותו ו/או מבלי שהדבר יגרע מכל סעד אחר ו/או נוסף העומד לרשותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,להשלים ,באופן זמני את החוסר ו/או הפגם ,לרבות באמצעות שכירת שירותיו של קבלן משלים והקבלן יישא בהוצאות המועצה ,כולל מע"מ בצירוף תקורה בשיעור .85%הוציאה המועצה הוצאות כאמור ,יראו מסמך המפרט את ההוצאות כשהוא חתום על ידי המפקח ,כראייה לנכונות האמור בו. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 21 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .4 .4.88 לצורך ביצוע העבודות ,יעמיד הקבלן איש קשר מטעמו ,כהגדרתו בסעיף 5.8להלן ,כפי שיפרט בנספח ו' (להלן" :איש קשר") .איש הקשר יהיה עובד הקבלן ו/או מי מטעמו וזאת לאחר שאושר על ידי המועצה/המפקח ,אשר רשאים לפסול כל מינוי לאיש קשר ללא צורך בהנמקה. .4.82 איש הקשר מחויב להצטייד במכשיר טלפון סלולארי או כל מכשיר קשר אחר לקיום קשר רציף עם המפקח. .4.83 המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון או שינוי של עבודה אשר לא בוצעה לפי המפרטים ו/או הנחיותיו וה וראותיו ,הקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך תקופה שתיקבע ע"י המפקח. .4.84 המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללותה ,או חלק ממנה ,אם לדעתו אין העבודה נעשית בהתאם לכללי הבטיחות ,המפרטים ו/או הוראות המפקח. .4.85 המפקח יהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,לטיב העבודה ולאופן ביצועה. .4.89 בהתאם להחלטת המפקח ,יבצע הקבלן את עבודותיו או חלקן בשעות הלילה .לעבודת לילה יש לקבל אישור מראש מהמפקח .כל העלויות הכרוכות בעבודת לילה ,ככל שתידרשנה ,תהיינה הקבלן כלולות במחיר היחידה ולא תינתן בעבורן כל תמורה נוספת לקבלן. .4.87 בסיום כל קטע עבודה יבוצע סיור מסירת העבודה בהשתתפות איש הקשר והמפקח ויירשם פרוטוקול הכולל אישור קבלת העבודה או פירוט ליקויים והשלמות נדרשים (להלן" :פרוטוקול מסירה") .במידה ונדרשו תיקונים או השלמות יערך סיור חוזר לאחר השלמת העבודה וייערך פרוטוקול מסירה חדש. ס יום העבודה ייחשב רק לאחר שבפרוטוקול המסירה נרשם ע"י המפקח שאין הערות לעבודת הקבלן והעבודה בוצעה לשביעות רצון המועצה. .4.81 הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי בחוזה זה. השגחה מטעם הקבלן – איש קשר ,ראשי צוותים וממונה בטיחות .5.8 איש קשר מטעם הקבלן (מנהל עבודה ראשי) .5.8.8 מובה ר בזאת כי איש הקשר יהיה הקבלן עצמו או מי מטעמו ובכל מקרה עליו להיות עובד אורגני (כהגדרתו להלן) של הקבלן הזוכה. .5.8.2 מינוי איש הקשר יאושר מראש על ידי המועצה. .5.8.3 איש הקשר יהיה בעל ידע מקצועי וניסיון קודם ומוכח בניהול צוותים המבצעים עבודות גיזום וטיפול בעצים. .5.8.4 מתוקף ת פקידו ,איש הקשר יהיה הגורם היחידי אשר באחריותו לתאם את כל פעילות הקבלן בהתאם לדרישות החוזה על כל תכולתו ומפרטיו. .5.8.5 איש הקשר יהיה החוליה המקשרת בין נציגי המועצה לבין הקבלן וראשי הצוותים מטעם הקבלן בשטח. .5.8.9 מול איש הקשר יתאם המפקח את סדר העבודות ואיתו יערוך המפקח סיורים להצגת העבודות הנדרשות וקבלתן לאחר ביצוע. .5.8.7 איש הקשר חייב לוודא את ביצוע העבודה והשלמתה טרם הזמנת המפקח לאישור העבודה בשטח .במידה ותאם איש הקשר סיור פיקוח /מסירה /אישור ביצוע לעבודות שלא בוצעו או לא הושלמו בהתאם להגדרת שלב הביצוע (קריאת "שווא") הקבלן יישא בעלות שעות עבודת המפקח. .5.8.1 כמו כן ,מתפקידו של איש הקשר לערוך כל תאום הנדרש לצורך ביצוע העבודה מול גורמי חוץ כגון :חח"י ,בזק ,קק"ל ,רט"ג וכד' ,אלא אם נאמר אחרת ע"י המפקח/המועצה מראש ובכתב. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 22 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .5.8.3 איש הקשר מחויב להצטייד במכשיר טלפון סלולארי או כל מכשיר קשר אחר לקיום קשר יומיומי עם המפקח/המועצה ויהיה זמין 24שעות ביממה ,כמו כן ,לאיש הקשר תהייה כתובת דוא"ל ומס' פקס ,באמצעותם יוכלו נציגי המועצה לתקשר עימו באופן זמין ורצוף. .5.8.89 מובהר ומודגש בזאת כי על הקבלן להעסיק את איש הקשר ,כנדרש לעיל ,באופן קבוע משך כל תוקפו של החוזה ,כנדרש במסמכי המכרז. .5.8.88 משך תקופת ההתקשרות כאמור ,הקבלן הזוכה לא יהא רשאי להחליף את איש הקשר, אלא לאחר קבלת אישור המועצה לכך ,מראש ובכתב. .5.8.82 בכל מקרה שבו יבקש הקבלן להחליף את איש הקשר ,יגיש הקבלן למפקח מראש ובכתב בקשה לאשר החלפה כאמור ,במסגרתה יציין ,בין היתר ,את פרטי איש הקשר המחליף, השכלתו וניסיונו .למען הסר ספק ,איש הקשר "המחליף" יהיה חייב לעמוד בדרישות המפורטות לעיל. "עובד אורגני" -מעובדי המציע בלבד ,דהיינו ,שכרו של העובד משולם ככלל על ידי המציע במועד הגשת ההצעות. .5.2 ראש צוות .5.2.8 מובהר בזאת כי ראש הצוות בשטח יהיה עובד הקבלן או מי מטעמו וזאת לאחר שאושר ע"י המועצה ,והדבר מהווה תנאי לביצוע העבודה. .5.2.2 ראש הצוות יהא עובד אורגני (כהגדרתו לעיל) של הקבלן ,או שיציג הקבלן התחייבות חתומה מגורם מקצועי ,כאמור ,המספק לקבלן את השרות הנדרש ושהינו עומד בתנאים הנדרשים ,כמפורט להלן. .5.2.3 המועצה/המפקח רשאים לפסול כל מינוי מטעם הקבלן מכל סיבה שהיא. .5.2.4 על ראש הצוות להיות בעל ותק מקצועי של לפחות 3שנים במצטבר בעבודות גיזום וטיפול בעצים במגזר הציבורי /מוניציפאלי /ממשלתי /מוסדי ,ובעל תעודת הסמכה של משרד החקלאות כגוזם מומחה אשר עבר הכשרה כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה (התש"ז )2997והינו בעל תעודת הסמכה תקפה של משרד התמ"ת כגוזם מטפס שלב ג'. .5.2.5 מובהר בזאת כי כל עבודות הכריתה וגיזום ה עצים שיידרש הקבלן לבצע במסגרת חוזה זה ,יבוצעו בפועל ע"י ראש הצוות שהינו בעל ההסמכה הנדרשת לביצוע עבודות אלו, כאמור לעיל. .5.2.9 ראש הצוות יהיה נוכח בקביעות בשטח העבודה ויהיה אחראי לביצוע תקין של העבודות, לבטיחות העובדים ובכלל. .5.2.7 ראש צוות יתודרך בנושאי בטיחות (ראה נספח בטיחות ,נספח י') ויהיה בקיא בנהלי הבטיחות הנדרשים. .5.2.1 היעדרו של ראש הצוות ללא הסכמה מראש מצד המפקח ,יכול לשמש עילה מספקת להפסקת העבודה באופן זמני ו1או לאלתר ,על כל המשתמע מכך. .5.2.3 ראש הצוות מחויב להצטייד במכשיר טלפון סלולארי או כל מכשיר קשר אחר לקיום קשר רציף עם המפקח. .5.2.89 בכל מקרה ולמען הסר ספק ,לא יבצע הקבלן עבודות כריתה וגיזום עצים במסגרת החוזה, שלא על ידי גוזם בעל תעודת "גוז ם מומחה" ,שעומד בכל התנאים כנדרש לעיל ושהעסקתו אושרה ע"י מועצה/המפקח. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 23 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .5.3 ממונה בטיחות מטעם הקבלן .5.3.8 הקבלן ימנה עובד אורגני /נציג מטעמו לאחראי על הבטיחות בעבודות הקבלן (להלן: "ממונה הבטיחות מטעם הקבלן ") ,וזאת לאחר שאושר מראש על ידי ראש יחידת הבטיחות במועצה או נציגו .ממונה הבטיחות יהיה בעל ההכשרות הבאות: .5.3.8.8בעל אישור כשירות לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונה על בטיחות) התשנ"ו 8339בתוקף. .5.3.8.2בעל ניסיון כממונה בטיחות בפיקוח על ביצוע עבודות יערניות ,לרבות :גיזום, כריתה ואחזקת עצים. .5.3.8.3בעל הסמכה כמדריך עבודה בגובה לפי ת קנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) 2997בתקוף. .5.3.8.4בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בעבודה בגובה או בפיקוח על עבודות כאלו. .5.3.8.5הכרה של ציוד לעבודה בגובה וציוד מכני. .6 .5.3.2 ממונה הבטיחות ימונה ע"י הקבלן בלא קשר למספר העובדים המועסקים על ידו ,בנוסף על איש הקשר וראשי הצוותים ,כהגדרתם לעיל. .5.3.3 ממונה הבטיחות יהיה אחראי להנחיה ,הדרכת עובדים ,קיו ם וישום כל נהלי הבטיחות הנדרשים לביצוע העבודה ו/או השירותים עבור המועצה .האמור לעיל הינן בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן. .5.3.4 במידת הצורך ולפי דרישת המועצה ,ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יכין סקר סיכונים מקדים לפני תחילת ביצוע העבודות .בין היתר על הסקר להתייחס לעיקרי הסיכונים במקומות העבודה השונים ,כיצד מונעים פגיעה בעובדים במהלך העבודה ,יצירת תרחישים של אירועים אפשריים וכיצד נערכים להזעקת כוחות ההצלה בעת הצורך .הסקר יוגש לאישור ממונה הבטיחות מטעם המועצה. .5.3.5 רק לאחר אישור סקר הסיכונים ע"י ממונה הבטיחות מטעם המועצה ,יחל הקבלן בביצוע העבודות .מודגש בזאת כי הדבר מהווה תנאי ראשוני לתחילת ביצוע כל עבודה שהיא. .5.3.9 אחת לשבוע לפחות ,יבוצע סיור ע"י ממונה הבטיחות מטעם הקבלן בכל אתרי העבודה. הסיור יבוצע בנוכחות איש הקשר וראשי הצוותים מטעם הקבלן ,כהגדרתם לעיל ובנוכחות המפקח .בסיור יבדקו קיום הוראות והמצאות אמצעי הבטיחות באתר .בסיום הסיור יתוקנו הליקויים ויועבר דו"ח מסכם לקבלן ולפיקוח/למועצה. .5.3.7 המפקח יהיה רשאי להפחית מהתמורה המגיעה לקבלן בגין ביצוע עבודתו עפ"י חוזה זה סכומים קבועים ,זאת במידה ולא עמד הקבלן בתנאי הבטיחות הנדרשים באתר .ההפחתה כאמור ,תעשה בהתאם לנקוב בסעיף הפיצויים המוסכמים שלהלן. .5.3.1 לפני תחילת העבודות יבצע ממונה הבטיחות הדרכת לכל עובדי הקבלן וכמו כן יחתים את כל העובדים על הצהרת בטיחות וזאת עפ"י האמור בנספח הבטיחות המצ"ב. .5.3.3 למען הסר ספק ,בעבור שירותי ממונה הבטיחות שיעמיד הקבלן לא ישולם בנפרד והנ"ל כלול במחירי היחידה השונים. בטיחות וביטחון .9.8 אין להיכנס לשטח המועצה ולהתחיל כל עבודה ללא אישור מאת המועצה או המפקח או נציג יחידת הבטיחות וללא שבוצעה הדרכת בטיחות לקבלן ועובדיו. .9.2 עבודת קבלנים בשעות חריגות תחייב אישור מיוחד מיחידת הבטיחות ומיחידת הביטחון תוך שימת לב לנושאי תאורה ואבטחה. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 24 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .9.3 על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע העבודה ,ולמלא אחר כל הוראות המפקח ו/או יחידת הבטיחות במועצה (ככל שניתנו ו/או יינתנו במהלך ביצוע העבודות). .9.4 הקבלן מתחייב לדאוג ,בעצמו ועל חשבונו ,לכל הסדרי הבטיחות ולקיום הוראות כל דין הנוגעות לענייני בטיחות לרבות בקשר עם הדרכת עובדים הפועלים עבורו וכן לרבות כל פעולה המתחייבת ו/או נדרשת ואשר נוגעת לבטיחות ובריאות עובדיו ו/או סביבת עבודתם. .9.5 הקבלן מתחייב להדריך ולהנחות את עובדיו בדבר אופן ביצוע העבודה ,בדבר נקיטת אמצעים לשיטת עבודה בטוחה ובדבר האמצעים הנאותים להימנע ולמנוע כל אובדן ,גניבה ,ופגיעה לאדם ו/או לרכוש, והכל מבלי לגרוע באופן כלשהו מאחריות הקבלן לכל נזק ,פגיעה בצד ג' וכן אובדן וגניבה שייגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של עובדיו ו/או מי מטעמו. .9.9 כל עבודה הדורשת הסמכה ,רישיון או היתר מרשות חוקית בישראל תתבצע אך ורק ע"י איש מקצוע מנוסה שהוסמך לכך ונושא תעודה או היתר בתוקף לעבודה זו. .9.7 הקבלן מצהיר בזאת כי הוא וכל עובדיו הנם כשירים מבחינה רפואית וכי עברו את הבדיקות הרפואיות עפ"י כל דין. .9.1 כל עבודה המבוצעת בגובה שמעל 2מטר ללא מעקה תעשה לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז ,2997-מחייבת אישור הדרכה על ידי מדריך בטיחות לעבודה בגובה -באחריות הקבלן להציג אישור בר תוקף לנציג יחידת הבטיחות טרום התחלת העבודה ויש צורך בקבלת היתר בטיחות מהמועצה. .9.3 כל כלי הרכב הכבדים (משאיות ,טרקטורים ,מנופים ,מלגזות וכדומה) יציגו רישיונות ברי תוקף ,אישור בודק מוסמך בכניסתם לאתר העבודה. .9.89 נסיעה לאחור בכל כלי הרכב הכבדים מחייבים אמצעי התרעה קולי בנסיעה לאחור ומכוון. .9.88 יש לחגור חגורת בטיחות בזמן נסיעה באתר (אלא אם כן קיים אמצעי הגנה מספק אחר). .9.82 שפיכה מארגז משאית (הייבר) תבוצע בשטח ישר בלבד (בחתך הרוחב) למניעת התהפכות. .9.83 יש לציית לשלטים ותמרורים. .9.84 הקבלן יבטיח את נעילת הכלים הכבדים וכלי הרמה כך שתימנע הפעלתם ע"י אדם שאינו מוסמך לכך. .9.85 שטחי העבודה יגודרו תמיד בגידור קשיח מלוחות עץ או פח בגובה אדם .במידה ולא ניתן ,יש לגדר בסרטי סימון .הגידור יראה ממרחק סביר ויהיה עשוי כך שהעובד/עובר אורח הרשלן ביותר לא יכנס לתחום הפעילות. .9.89 בעת ביצוע עבודות מיוחדות כדוגמת כריתה וגיזום עצים בצידי דרכים ,מתחת לקווי חשמל ו/או כל עבודה א חרת המצריכה תאום ו/או עבודה עפ"י כללי בטיחות של הגופים האחראיים ,על הקבלן מוטלת האחריות לתאום העבודה מול מע"צ ,משטרה ,חברת חשמל ו/או כל גוף אחר ולעבוד עפ"י כללי הבטיחות שיידרשו. .9.87 הקבלן מתחייב למלא אחר כל ההוראות והדרישות הסבירות של ראש יחידת הבטיחות ו/או כל מי מטעמו בתוך זמן סביר עם קבלת דרישה כאמור ולשאת בכל ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך. .9.81 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל על המועצה ו/או מי מטעמה אחריות או חבות כלשהי ,הקבלן ימסור לראש יחידת הבטיחות במועצה ו/או כל מי מטעמה כל מסמך או נתון או המידע הנחוצים למועצה ,לצורך בדיקת עניינים הנוגעים לבטיחות בקשר עם ביצוע החוזה. .9.83 מוסכם כי לפני תחילת העבודה יגיעו עובדי הקבלן להדרכת בטיחות במועצה .תוקף ההדרכה הינו למשך 8/2שנה מקסימום או לפי המועד של סיום הפרויקט -המוקדם מבין השניים .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מתחייב להתייצבות עובדיו לכל הדרכה ו/או תדריך על פי דרישת ממונה הבטיחות מטעם המועצה ו/או נציגו בכל זמן שיידרש לכך. .9.29 הקבלן ידווח לראש יחידת הבטיחות במועצה או נציגו ,בכתב ,מיד ,על כל תאונה ו/או "כמעט תאונה" ו/או אירוע בטיחותי במעורבות עובדיה ,קבלנים ו/או מבקרים והכל מבלי לגרוע מחובתה להודיע תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 25 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני לרשויות המתאימות בהתאם לכל דין ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל על המועצה אחריות ו/או חובה כלשהי .על הקבלן להחזיק רכב תקין לצורך פינוי של עובדיו במקרה הצורך. .9.28 הקבלן לא יפרק מתקן ,תשתית ,ציוד ,אביזר או אמצעים הנוגעים ו/או קשורים לבטיחות ולא יכניס בהם כל תיקון ,שינוי או שיפור זולת אם קבל לכך מראש ובכתב אישור מפורש מאת ראש יחידת הבטיחות במועצה. .9.22 הקבלן לבדו יישא בכל העלות וההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות בין במישרין ובין בעקיפין מהסדרי הבטיחות הסבירים כאמור. .9.23 העבודה כוללת אספקת והתקנת כל אמצעי הבטיחות הדרושים ,לרבות :שילוט ,שילוט מואר ,גידור השטח ,מעקות זמניים/קווי חיים מעל המדרונות ,מחסומים ,אביזרי בטיחות ,שלטי אזהרה להולכי רגל ולכלי רכב וכל הדרוש לשם השלמת העבודה ומניעת נזקי גוף ורכוש לו ולכל צד שלישי .הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה ,לרבות :אספקתם/התקנתם/תחזוקתם/תיקונם/החלפתם משך כל תקופת הביצוע. .9.24 במקרה של הפרת התחייבויות הקבלן בסעיף זה לעיל ולהלן ,תהא המועצה רשאית ,אך לא חייבת, לבצע על חשבונה ולפי שיקול דעתה את הדרוש לשם שמירת הבטיחות ,ובמידה והחיוב יחול על המועצה ,הקבלן מתחייב להחזיר למועצה ,תוך 7ימים ממועד הדרישה את מלוא העלות כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן ובתוספת 89%בגין הטרחה וההוצאות הנלוות. .9.25 מודגש בזאת כי ממונה הבטיחות של המועצה רשאי לעצור/להפסיק (לאלתר ו/או באופן זמני) את עבודת הקבלן וזאת מכל סיבה הנראית לו כאי שמירה ו/או אי עמידה בדרישות הבטיחות. .9.29 שימוש בציוד: .9.29.8אין להשתמש בשום ציוד או חומר גלם השייכים למועצה. .9.29.2אין להשתמש בציוד כיבוי אש לעבודה שוטפת אלא לצורכי כיבוי אש בלבד. .9.29.3כל ציוד הרמה או לחץ ו/או ציוד אחר הדורש בדיקה של בודק מוסמך על פי פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיו או כל חוק אחר יישא תעודה שכזאת בתוקף .סימון הציוד האמור ייעשה כנדרש על פי חוק. .9.29.4אין להניף ציוד וחומרים מחוץ לשטח שהוגדר לעבודה. .9.29.5אין להשתמש ולנהוג בכלי רכב של המועצה. .9.27 ממונה בטיחות מטעם הקבלן: .9.27.8.8 הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו ,כאמור לעיל ,אשר יהיה אחראי על הבטיחות בעבודות הקבלן (להלן" :ממונה הבטיחות מטעם הקבלן") ,וזאת לאחר שאושר מראש על ידי ראש יחידת הבטיחות במועצה או נציגו. .9.27.8.2 ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יהא כפוף להוראותיו והנחיותיו המחייבות של ראש יחידת הבטיחות במועצה ,ויהיה אחראי בין היתר לנושאים הבאים: .9.27.8.3 הכנת סקר סיכונים מקדים ,בפורמט אותו ידרוש ראש יחידת הבטיחות של המועצה .הסקר יוגש טרם תחילת העבודה לראש יחידת הבטיחות של המועצה ומחויב באישורו. .9.27.8.4 ידריך את העובדים בכללי הבטיחות באתר ,יהיה אחראי על קיום כללי הבטיחות ע"י העובדים וידאג לכך שהעובדים ישתמשו בציוד הבטיחות הנדרש וכן שכל הציוד כשיר ובר תוקף. .9.27.8.5 יוודא תקינות כלי העבודה ובקיאות העובדים בהפעלתם ובמגבלותיהם. .9.27.8.9 יוודא בקיאות העובדים בביצוע העבודות הנדרשות ,לרבות ,אך לא רק ,בביצוע עבודות כריתת עצים ,הפלתם ,גרירת עצים ע"י כננת וכל עבודה אחרת ו/או נוספת אשר ביצועה כרוך בסיכות לעובד ו/או לסביבתו. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 26 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .7 .9.27.8.7 יאפשר ביצוע העבודות רק בתנאי מזג אויר נאותים/מתאימים .לא תבוצע עבודה בתנאי ראות לקויה ,רוח חזקה וכל תנאי מגביל אחר ,בין אם צוין מפורשות ובין אם לאו. .9.27.8.1 ידאג להדרכה מתאימה לעובדים בנושא סגירה ,גידור ,הרחקה ושמירה על שטח עבודה סטרילי מעוברי אורח. .9.27.8.3 ידאג לכך שבאתר העבודה יהיה כל זמן העבודה רכב שישמש כרכב פינוי במקרה של פגיעה בעובד. .9.27.8.89 ידאג לכך שבאתר העבודה יהיה כל זמן העבודה תיק עזרה ראשונה מאובזר כנדרש. .9.27.8.88 ידאג לכך שבשטח ביצוע הכריתות/דילולים יהיו כל העת לפחות 2עובדים. .9.27.8.82 יהיה מצויד בכתובות ומספרי טלפונים זמינים ומעודכנים של גורמי חירום ועזרה ראשונה הקרובים ביותר לאתר. .9.21 על הקבלן לדאוג לקבלת אישורים מקצין הביטחון של המועצה לנושא כוח האדם ,בהתאם לנהלים הקיימים במועצה. .9.23 אין ולא תהיינה לקבלן תביעות כלשהן בהקשר להבטחת סידורי הביטחון .קביעתו של קצין הביטחון של המועצה תהיה סופית ותחייב את הקבלן ללא זכות ערעור. .9.39 הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי בחוזה זה. הקבלן – קבלן עצמאי .7.8 מוסכם ומותנה כי בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה ,פועל הקבלן כקבלן עצמאי המספק למועצה את שירותיו בקבלנות .אין ולא יהיו בין המועצה לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,יחסי עובד מעביד ו/או יחסי שליחות ו/או יחסי שותפות. .7.2 הקבלן לבדו ובעצמו מחויב לארגן ,לנהל ולהפעיל את עובדיו ואת כלי הרכב והאמצעים העומדים לרשותו ואת העבודה ,לצורך ביצוע התחייבויותיו והם מצויים כולם ,באחריותו הבלעדית של הקבלן. הסמכויות הזכויות והכוח המשפטי המוענק למנהל ו/או למפקח על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה ,אין בהם כדי לגרוע מן האמור ברישא בס"ק זה. .7.3 לצורך קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה ,יעסיק הקבלן אך ורק עובדים מיומנים בעלי ידע בתחומי עבודתם ובמצב בריא ות תקין כנדרש וכמקובל .הקבלן יעסיק אך ורק עובדים בגירים אזרחי מדינת ישראל או תושבי קבע בעלי מעמד של תושב קבע. .7.4 העובדים ייבחרו על ידי הקבלן ,יועסקו על ידו במישרין כעובדיו לכל דבר ועניין באחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו ,באופן ששכרם ,לרבות כל התשלומים אשר מעביד חייב בתשלומם על פי דין, ישולמו להם ישירות על ידו .הקבלן יהא אחראי בנוסף ,לנכות משכר עובדיו כל סכום אשר יש לנכותו על פי דין ולהפריש כל סכום המתחייב. .7.5 הקבלן ישלם לעובדיו שכר שאינו נופל משכר המינימום ויעניק להם את כל ההטבות ו/או הזכויות המגיעות להם לרבות זכויות סוציאליות ,הסעות ,חופשה ,מחלה ,הבראה ,ביגוד ,פנסיה ויפריש עבורם ובגין העסקתם את מלוא הסכומים המתחייבים ,הכל על פי כל דין ובכלל זה על פי כל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החלים על הקבלן ו/או עובדיו. .7.9 מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ו/או מבלי שיהיה בכך להטיל על המועצה התחייבות כלשהי ,המועצה תהא רשאית לדרוש מן הקבלן ,בכל עת ,בין באופן קבוע ובין מעת לעת ,כל פרט ,אישור ,מסמך או נתון וכן אישור ו/או תצהיר חתומים על ידי מנהל הקבלן ו/או רואה החשבון שלו ,המעידים על קיום התחייבויות הקבלן כאמור בס"ק זה. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 27 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .8 .7.7 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 7.9 - 7.5לעיל ,המועצה תהא רשאית לבדוק את קיום התחייבויות הקבלן כאמור בסעף זה ,באמצעות בודק שכר ,בין באופן אקראי ובין קבוע והקבלן ישתף פעולה עם בודק שכר כאמור ויעביר לו כל פרט ,נתון או מסמך שיידרשו לצורך בדיקתו. .7.1 הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפ קח בדבר הרחקתו ממקום ביצוע העבודות של כל אדם המועסק על ידי הקבלן ,אם לדעת המפקח ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,התנהג אותו אדם שלא כשורה ,או שאינו מוכשר למלא את תפקידו ,או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע העבודות .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור ,לא יחזור הקבלן להע סיקו בדרך כלשהי ובתפקיד כלשהו בביצוע העבודות על פי חוזה זה. .7.3 התברר למועצה כי הקבלן אינו עומד ב חובתו בקשר עם העסקת עובדיו ,תהא רשאית המועצה ,מבלי לגרוע מזכותו לכל סעד אחר המגיע לו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,לעשות את הפעולות הבאות, כולן או חלקן: .7.3.8 לדרוש מן הקבלן להמציא בתוך 29יום לכל המאוחר תצהיר חתום על ידי מנהלו המוסמך אליו יצורף אישור רו"ח בדבר תשלום רטרואקטיבי של כל התשלומים שהקבלן נמנע מלשלם. .7.3.2 לבטל את החוזה לאלתר ובלא כל התראה מוקדמת ,אף אם פעל הקבלן כאמור בסעיף קטן 7.9.1לעיל. .7.3.3 לחלט את הערבות הבנקאית שמסר הקבלן ,אף אם פעל הקבלן כאמור בסעיף קטן 7.9.1 לעיל. .7.89 הפרת הוראות הדינים הנ"ל על ידי הקבלן ,תהווה הפרה של תנאי החוזה. .7.88 הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את המועצה מיד עם דרישתו הראשונה בכל סכום שהמועצה תידרש לעובדיו ו/או לצד ג' בקשר עם עובדיו ,כתוצאה מהפרת הקבלן את הוראות חוזה זה. .7.82 הקבלן מתחייב לבטח עובדיו ,על פי פוליסת ביטוח מתאימה מפני כל פגיעה ונזק בהתאם להוראות חוזה זה להלן. .7.83 הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי בחוזה זה. איסור העברת זכויות והתחייבויות .1.8 הקבלן אינו רשאי להמחות ,להעביר ,לשעבד ,למשכן ,למכור ,להשכיר למסור ,להעניק ,לחלוק או לשתף את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ,על פי חוזה זה ,ישירות או עקיפות ,כולן או חלקן ,לאחר ו/או עם אחר .הפרה של איסור כאמור מהווה העברה אסורה ומהווה הפרה יסודית של חוזה זה. .1.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל וכדי למנוע כל ספק מובהר כי גם הפעלת קבלן משנה מהווה העברה אסורה ,זולת אם הסכימה לכך המועצה מראש ובכתב ולאופן ולמידה לה הסכימה ,והכל כמפורט בסעיף 1לעיל ולהלן .מובהר כי מקום בו הסכימה המועצה להפעלת קבלן משנה כאמור ,לא יהיה בכך כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה. .1.3 מקום בו הקבלן הנו תאגיד ,יראו כל העברת מניות בו ,מכל סוג ובכל היקף ,כהעברה אסורה. .1.4 הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי בחוזה זה. .1.5 מובהר למען הסר ספק כי המועצה רשאית להמחות את התחייבותה לשלם לקבלן תשלומים כלשהם, כולה או חלקה ,לתאגידים קשורים בו אולם אין בכך כדי לשחרר את המועצה מהתחייבותה לתשלום, מקום בו תאגיד קשור כאמור ,לא קיים התחייבותו. .1.9 הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי בחוזה זה. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 28 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .9 ./1 .// קבלני משנה .3.8 על הקבלן להגיש רשימה של כל קבלני המשנה לאישור המפקח כנקוב בהודעת הזכייה המצורפת כנספח ג'. .3.2 לא יחל קבלן משנה בעבודתו ,טרם קיבל הקבלן הראשי אישור מראש ,בכתב ובמפורש מאת המפקח, המאשר העסקתו של קבלן המשנה .למען הסר ספק ,המפקח אינו מחויב לאשר קבלן משנה זה או אחר ואף רשאי לפסול קבלן משנה מלבצע עבודה כלשהי במסגרת חוז ה זה ,באם ימצא לא מתאים לביצוע העבודה מסיבה כלשהי ומבלי שיהיה עליו לנמק את סיבת פסילתו. .3.3 מודגש בזאת ,כי את קבלני המשנה לעבודות ,יוכל הקבלן לבחור אך ורק מתוך רשימת קבלני המשנה שיגיש הקבלן לאישור ,ושאושרה מראש ע"י המועצה /המפקח. .3.4 למפקח שמורה הזכות לפסול ו/או לדרוש הרחקת אנשים כלשהם מצוות קבלן המשנה ו/או להרחיק מהאתר את כל צוות קבלן המשנה ,וזאת בכל שלב משלבי העבודה .שיקול דעתו של המפקח בעניין זה הוא בלעדי ואינו ניתן לערעור ועל הקבלן למלא אחר דרישת הנ"ל באופן מיידי. .3.5 למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי הסכמת המפקח למסירת עבודה לקבלן משנה ,לא יהיה בה כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו המלאה לקיום מלוא התחייבויותיו עפ"י החוזה. תמורה 1תשלומים וחשבונות .89.8 התמורה הנקובה בהצעת הקבלן כוללת תמורה מלאה ,שלמה וסופית לכל השירותים והעבודות המפורטים בחוזה על נספחיו ,זולת אם נקבע אחרת במפורש ובכתב .מבלי לגרוע מכלליות האמור ברישא לס"ק זה ,מובהר כי התמורה כוללת ומגלמת את מלוא הוצאות הקבלן ,רווח הקבלני ,שכר עבודה וכל תשלום אחר או נוסף בעבור ו/או בגין שכר עבודה ואו כ"א ,לרבות סוציאליות ,כלי הרכב, ציוד כלים ואמצעים ,דלק ,ביטוח ,רישוי ,היתרים ,היטלים ,החזר ההוצאות אשר הוציא הקבלן בביצוע העבודה ו/או לצורך ביצועה .המועצה לא ת שלם לקבלן בשום מקרה כל תשלום כספי נוסף מעבר לאמור בסעיף זה ,למעט במקרה של הרחבת השירותים לביצוע עבודות נוספות על פי הזמנה בכתב. .89.2 הקבלן לא יהא זכאי לתוספת ו/או שינוי ביחס למחירי הצ עתו ובכלל זה לא יהיה זכאי גם לשינויים כתוצאה מהתייקרויות ,שכר עבודה ו/או סוציאליות ,תשומות ,דלק ,ביטוח ,מחירי חומרים וכיוב' ו/או מכל סיבה אחרת. .89.3 ככל שהמועצה ת דרוש ,בכתב ,מן הקבלן להרחיב את השירותים ,תוגדל התמורה לה יהיה זכאי הקבלן ,בהתאם למחירים הנקובים בהצעת הקבלן. הגשת חשבונות וביצוע תשלומים תשלום בתקופת הביצוע .88.8 בעבור העבודות שיבוצעו בתקופת הביצוע ,תשולם לקבלן תמורה השווה ל( 99% -שישים אחוזים) מהסכום אותו נקב הקבלן בהצעתו (להלן" :תמורת שלב הביצוע") .תמורת שלב הביצוע תשולם בהתאם לשלבים הבאים: .88.8.8 עם סיום ביצוע כל קטע עבודה ,על פי השלבים המפורטים בכתב הכמויות ,הקבלן יגיש למפקח חשבון ביניים בגין ביצוע בפועל של אותו קטע. .88.8.2 כל חשבון שיוגש בהתאם לאמור לעיל ולהלן ייבדק על ידי המפקח ,יאושר כולו או חלקו. .88.8.3 החשבונות המאושרים ישולמו בתנאי תשלום של שוטף 99 +יום מיום אישור החשבון ע"י המפקח ,בכפוף לאישורו. .88.8.4 תשלומי החשבונות ייעשו בצירוף מע"מ וכנגד חשבונית מס כדין. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 29 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .88.8.5 מובהר בזאת במפורש כי הפרשים ,אם ייווצרו ,כתוצאה מאי התאמה בין הערכות במועד תשלום ביניים כלשהו לבין מצב בפועל במועד סיום הפרויקט ,ישולמו על ידי הצד החייב עם סיום הפרויק ט לשביעות רצונם המלא והמוחלט של הצדדים. .88.8.9 למניעת הספק יובהר ,כי אין באישור תשלום ו/או בביצועו ,כדי להוות אישור לכך שהקבלן השלים את השלב בגינו משולם התשלום או כדי לאשר את טיב עבודותיו ו/או קיום התחייבויותיו. תשלום בתקופת האחזקה ./2 .88.2 תקופת האחזקה הינה ל 5 -תקופות של 82חודשים כל אחת ובסה"כ לתקופה מצטברת שלא תעלה על 99חודשי אחזקה ממועד השלמת הביצוע. .88.3 תקופת האחזקה תחל בתום תקופת הביצוע ,זאת בכל קטע עבודה אשר בו סיים הקבלן להכשיר את אזור החיץ. .88.4 עבודות האחזקה יבוצעו בהתאם למפורט בחוזה זה ובנספחיו ,ובגינם יהא זכאי הקבלן לדמי אחזקה שנתיים בשיעור 1%מהסכום אותו נקב הקבלן בהצעתו ביחס לכל קטע עבודה ובסה"כ 49%למלוא תקופת האחזקה ,קרי 99חודשים. .88.5 אחת לרבעון יגיש הקבלן למועצה חשבון הכולל: .88.5.8 את כל העבודות והשירותים שבוצעו על ידו ברבעון החולף כשהם מחושבים על פי המחירים המפורטים בהצעת המחיר. .88.5.2 הקבלן יכלול בחשבון כאמור גם סכומים נוספים המגיעים לו ,אם וככל שמגיעים לו ,בגין הרבעון החולף ,המזכים אותו ,על פי המפרט ,בתשלום נוסף. .88.5.3 הקבלן יכלול בחשבון גם כל תשלום נוסף המגיע לו ,לטענתו ,בגין שירותים ,עבודות או אמצעים שסיפק ברבעון החולף ואשר לא הותנה עליהם בחוזה ,לרבות לא במפרט. למען הסר ספק מובהר כי יראו כל תביעה או דרישה לתשלום נוסף אשר לא נכללה בחשבון כאמור ברישא לס"ק זה ,בגין הרבעון שחלף ,כדרישה או תביעה שהקבלן ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. .88.9 לחשבון יצרף הקבלן דו"ח שיערוך ואשר יכלול את העתקי יומני העבודה וכל נתון אחר שיידרש ע"י המפקח. .88.7 המפקח יבדוק את החשבון ,יאשרו לתשלום ,במלואו או בחלקו ,בהתאם להוראות החוזה ולשיקול דעתו ,תוך 39ימים ממועד הגשתו. .88.1 המפקח רשאי להפחית מהחשבון סכומים ,בגין עבודות שלא בוצעו לשביעות רצונו ו/או שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית בין בשל הוראת המפקח ובין מסיבה אחרת כלשהי. .88.3 המפקח רשאי להפחית מהחשבון סכומים שהמועצה זכאית להפחית ,בהתאם להוראות חוזה זה, לרבות פיצויים מוסכמים ,הוצאות שהוציאה המועצה בגין אי קיום התחייבויות הקבלן ,נזקים וכל סכום אחר או נוסף שהמועצה זכאית להפחית ו/או לעכב ו/או לקזז ,על פי כל דין. .88.89 כנגד חשבונית מס שימציא הקבלן למועצה ,המועצה תפרע את החשבון המאושר על ידי המפקח, בכפוף להפחתות שבוצעו ובצירוף מע"מ ,בתוך 99יום מתום המועד בו אושר החשבון בידי המפקח, היינו בתנאים של שוטף .99 + פיצויים מוסכמים .82.8 אם לא יבצע הקבלן א ת העבודה בהתאם לחוזה ו/או יסטה מהוראות החוזה ו/או לא יתקן ליקויים בעבודתו בהתאם לדרישות החוזה ו/או המפקח ,מוסכם כי המפקח מוסמך להחליט על אחד מאלה: .82.8.8 הפחתה בודדת מהתמורה המגיעה לקבלן ,בסכום שאינו עולה על ₪ 4,111למקרה ,בתור דמי נזיקין קבועים ומוסכמים מראש. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 30 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .82.8.2 ./3 הפחתת סכומים בהתאם לטבלת הפיצויים המוסכמים הקבועה במפרט. .82.2 מבלי לגרוע מהוראות ס"ק 12.1לעיל ו/או בכל זכות לכל סעד אחר או נוסף לו זכאית המועצה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,בכל מקרה בו יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות עפ"י החוזה ,בין באופן קבוע ובין באופן זמני העולה על 3ימי עבודה ,תהא המועצה רשאית לבטל את החוזה ולהפסיק את עבודתו של הקבלן ,בהתראה של 24שעות מראש ,וכן לחייב אותו בפיצוי מוסכם בסך + ₪ 859,999 מע"מ. .82.3 קיזוז סך הפיצויים המוסכמים יבוצע מהתמורה שתגיע לקבלן ,כאמור בסעיף 11.8לעיל. .82.4 מובהר כי סטיות הקבלן מהוראות החוזה תיבדקנה על בסיס יומי וסטיות ו/או פגמים ו/או ליקויים ו/או הפרות חוזרים ו/או נמשכים ,מיום ליום ,יגררו הטלת פיצויים מוסכמים גם בגין כל יום בו יחזרו או ימשכו .המועצה תהא זכאית לקזז את סכומי הפיצויים האמורים מכל סכום שיגיע לקבלן בין על פי מסמכי החוזה ובין מכוח חוזה אחר כלשהו או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת. .82.5 אין בפיצויים המוסכמים כאמור לעיל כדי לגרוע מזכות המועצה לכל סעד אחר או נוסף המגיע לו על פי חוזה זה ו/או על פ י כל דין .חיוב הקבלן בפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לו ,לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על פי מסמכי החוזה. .82.9 מבלי לפגוע בזכות המועצה לכל סעד אחר ו/או נוסף על פי דין ו/או על פי חוזה זה ,זכאית המועצה לקזז ו/או לחלט ו/או להפחית מתוך התמורה המגיעה לקבלן וכן באמצעות חילוט הערבות הבנקאית שהפקיד הקבלן ,הכל על פי שיקול דעת המועצה ,כל סכום אשר הקבלן חייב בתשלומו לרבות סכומי הפיצוי המוסכם ,סכומי נזק שגרם הקבלן ,הוצאות ,תקורות וסכומי נזק ו/או שיפוי ו/או כהחזר קנס שהמועצה זכאית ו/או עשויה להיות זכאית בהשבתם ,בהתאם להוראות חוזה זה. אחריות ושיפוי נזיקין .83.8 מיום מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר (המוקדם מבניהם) ועד מתן תעודת השלמה ו/או סיום מתן שירותים נלווים (המאוחר מבניהם) ,יהיה הקבלן אחראי לשמירת העבודות ואתר העבודות ,לרבות לעבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ,ולהשגחה עליהם .בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון המועצה והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה. .83.2 הקבלן יהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים וביוב ,לרבות כתוצאה מאיטום לקוי ,תכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים. .83.3 הוראות סעיפים קטנים ( )82.8ו – ( )82.2לעיל ,תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו /או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם בתקופת הבדק ומתן שירותים. .83.4 בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה ,רשאית וזכאית המועצה לקבל מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב ,פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה המועצה ועבור נזקים שהמועצה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון ,והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי המועצה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. .83.5 הקבלן יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות נזקים הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן לרבות נזקים הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות המועצה ו/או חוסר התאמתו לתקנים הנדרשים מן הציוד ,אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש של המועצה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או אנשים הנמצאים במקום בצוע העבודות ו/או צד ג' כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם .הקבלן מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם. .83.9 הקבלן יהיה אחרא י לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג ,לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו ,לקבלני משנה של הקבלן ועובדיהם ,לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה ,והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 31 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .83.7 הקבלן יהיה אחראי לכל אב דן ,נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל סוג ותאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה ,והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור. .83.1 הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב ,תיעול, חשמל ,טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת-קרקעיים וכיו"ב ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות .הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקולים כאמור על חשבונו ,באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של המועצה .על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת-קרקעיים העוברים במתחם העבודות. .83.3 מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן בהסכם ,בגין כל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידו ומקצועו של הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו -תחול על הקבלן. .83.89 הקבלן פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של הקבלן על-פי הסכם זה ו/או על פי דין ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. .83.88 .83.82 ./5 הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המועצה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל עליה ו/או כל סכום שתחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד .המועצה תודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן. .83.83 המועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ,ו/או בגין נזקים שנגרמו למועצה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל. .83.84 הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי בחוזה זה. ביטוח .84.8 מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין מתחייב הקבלן ,בין בעצמו ובין על ידי קבלן מטעמו ,לבטח לפני תחילת העבודות ,על חשבונו הוא ,את העבודות בביטוחים שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ,נספח ד ' ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :טופס האישור על קיום ביטוחים" ו/או "אישור ביטוח העבודות"). .84.2 עם חתי מת ההסכם הקבלן ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים .הקבלן מתחייב להמציא למועצה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל ,מידי שנה במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ו/או תקופת העבודות ו/או עד המסירה הסופית של העבודות ו/או יציאתו של הקבלן מאתר העבודות (המאוחר מבין המועדים) ,וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד המועצה .המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן ו/או הקבלן מטעמו ,מהווה תנאי מהותי בהסכם. .84.3 ביטוח כלי רכב -הקבלן י ערוך או יוודא שנערך ,ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע העבודות ו/או מתן השירותים לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכו ש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ- . ₪ 999,999למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים ,מלגזות ,טרקטורים ,מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג. .84.4 "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור ,אשר אין חובה חוקי ת לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ ₪ 2,999,999-למקרה. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 32 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני ./4 .84.5 הקבלן ישא ,בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחים וכן יישא בכל נזק שיגרם לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ,קבלני המשנה ,עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן ו/או הקבלן קבלני משנה מטעמו .הקבלן יהיה אחראי בגין נזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. .84.9 הפר הקבלן ו/או הקבלן מטעמו את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו למועצה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות ,כלפי המועצה והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור ,כלפי המועצה. .84.7 הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור. לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. .84.1 מובהר ,כי הקבלן אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו על-פי הסכם זה ,ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. .84.3 הקבלן יהיה אחראי לדווח לביטוח הלאומי על עובדים המועסקים בעבודות לרבות עובדי קבלני משנה. עבודות נוספות מוסכם ומותנה כי ביחס לחוזה זה ,יחול ,בנוסף לכל תנאי אחר ו/או נוסף הקבוע בו ,גם התנאי הבא ,לעניין מסירת עבודות נוספות: .85.8 המועצה תהא רשאית לפנות לקבלן בבקשה למסור לו לביצוע עבודות נוספות לעבודות נשוא חוזה זה, בכפוף לתנאים הבאים: .85.8.8הפנייה תעשה במהלך תקופת ההתקשרות. .85.8.2בכוונת המועצה להתחיל בביצוע העבודות הנוספות במהלך תקופת ההתקשרות או סמוך לאחריה. .85.8.3ההיקף הכספי של העבודות הנוספות ,אינו עולה על רבע ההיקף הכספי המקורי של חוזה זה, או 59%לגבי כל פריט בכתב הכמויות ,לפי הנמוך מבין השניים. .85.8.4ההיקף הכספי של העבודות הנוספות ,הנו בגין סעיפים הכלולים במסמך ג' ,9ועל פי מחירי היחידה המנויים בו. .85.2 ./6 קיבל הקבלן בקשה מן המועצה לבצע עבודות נוספות כאמור ,בתנאים המפורטים לעיל ,יהיה רשאי להודיע למועצה ,תוך התקופה שתקבע בפניית המועצה ,כי הוא מעוניין בביצוע העבודות בתנאים האמורים ,והוראות חוזה זה (למעט האפשרות להוסיף עבודה נוספת) יחולו בשינויים המחויבים ,גם על העבודות הנוספות. סיום החוזה וביטולו .89.8 בתום תקופת החוזה על פי חוזה זה ,או בכל מקרה שהחוזה יובא לידי סיום לפי הוראות חוזה זה, יפסיק הקבלן את פעולתו בשטחי המועצה וישיב למועצה את רכוש המועצה כשהוא במצב תקין ושלם, לאחר תיקון פגמים וליקויים בהם הקבלן מחויב בהתאם להוראות המפרט ,במהלך תקופת החוזה, אותם יתקן הקבלן וישלים ,על חשבונו ,ערב סיום החוזה .לא תיקן ו/או לא השלים הקבלן את הדרוש השלמה או תיקון ,תהא רשאית המועצה לתקנם בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה והקבלן יישא בעלות התיקון ו/או ההחלפה כפי שהוצאה על ידי המועצה בתוספת תקורה בשיעור .29% .89.2 מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת בחוזה זה רשאית המועצה להפסיק חוזה זה ולהביאו לידי גמר, בקרות כל אחד מהמקרים הבאים: .89.2.8אם הקבלן הפר ,בין בעצמו ובין על ידי אחרים ,הוראה מהוראות חוזה זה המהווה לפי סיבתה ומהותה או הגדרתה הפרה של הוראה יסודית בחוזה זה .מוסכם ומוצהר כי יראו הפרה יסודית של חוזה זה גם כל אחד מאלה: תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 33 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .89.2.8.8הפרה אחרת של הוראות חוזה זה שלא תוקנה על ידי הקבלן בתוך 3ימים מיום שנמסרה לו הודעה על כך או שלא תוקנה בתוך הזמן הנקוב בהודעה ,לפי המוקדם מביניהם. .89.2.8.2אם התברר כי פרט מן הפרטים שמסר הקבלן במסגרת הליכי המכרז אינו מלא ו/או נכון ו/או שלם ו/או אם התברר כי פרט כאמור השתנה והקבלן לא דיווח למועצה בכתב על השינוי בתוך 85ימים מיום שנודע לו על השינוי. .89.2.8.3הוראה שנקבעה בצידה כי הפרתה מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. .89.2.2רשות המוסמכת על פי דין הוציאה צו ,בין זמני ובין קבוע ,המורה על הפסקת פעולת הקבלן ו/או על התליית ההיתרים ו/או הרישיונות שלו ובלבד שהצו לא בוטל בתוך 41שעות. .89.2.3הוגשה כנגד הקבל ן ו/או בעניינו ו/או על ידו בקשת למתן צו פירוק ו/או כנוס נכסים ו/או הסדר נושים ו/או עיכוב הליכים ו/או פשיטת רגל ו/או מינוי נאמן על הקבלן ו/או בקשה להטלת עיקול זמני על נכסיו ו/או בקשה להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים ו/או ניתן כנגדו צו איחוד תיקים בלשכת ההוצא ה לפועל והכל בין זמני ובין קבוע ,והכל בין אם הוגשה הבקשה על ידי צד ג' ובין על ידי הקבלן עצמו וההליך לא נדחה ו/או לא בוטל בתוך 7ימים ממועד הגשתו. .89.2.4אי ביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,מכל סיבה שהיא בלא יוצא מהכלל ,במשך תקופה העולה על 24שעות ,בימים בהם חייב הקבלן על פי חוזה זה לספק שירותים. .89.3 במקרים המפורטים בסעיף זה לעיל תודיע המועצה לקבלן בהודעה בכתב על הפסקת החוזה והקבלן מתחייב להפסיק פעולתו במועד הנקוב בהודעה ולפעול באופן הקבוע בחוזה זה. .89.4 מודגש בזאת והקבלן מאשר ,מסכים ומתחייב כי היה ומכל סיבה שהיא לא הפסיק עבודתו במועצה כאמור בסעיף זה לעיל ,ולא הוציא ציודו משטחי המועצה ,בתום תקופת החוזה או עם הפסקתה, כאמור ,הריהו נותן בזה רשות והיתר מפורשים ובלתי חוזרים למועצה לנהוג כדלקמן: .89.4.8להוציא ולסלק משטחי המועצה כל ציוד ו/או חפץ השייכים לקבלן ולהעבירם לאתר פסולת ו/או להשמידם ו/או למוכרם ,הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי .בחתימתו על חוזה זה נותן הקבלן למועצה ייפוי כוח בלתי חוזר לפעול כאמור בסעיף זה והוא משחרר אותה מראש ו/או כל מי מטעמה מכל חובה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך .כל ההפסדים והנזקים בגין סילוק והוצאת ציוד הקבלן ממקומות ההרשאה כאמור ,יחולו על הקבלן בלבד והמועצה ו/או מי מטעמה לא יישא באחריות כלשהי כתוצאה מכך. .89.4.2הקבלן מתחייב ,במקרה האמור בפסקה זו ,ובכפוף לאמור לעיל ,לא לדרוש ולא לתבוע מהמועצה סכום כלשהו ,בלא יוצא מן הכלל ,בגין הוצאות ו/או נזקים ו/או הפסדים שנגרמו ו/או ייגרמו לה כתוצאה ממתן רשותו למועצה לסלק ציוד כאמור. .89.4.3לנתק את חיבורי המים ו/או החשמל לציוד ,לבטל את אישורי הכניסה שנתנו לקבלן ו/או למי מטעמו למועצה. .89.4.4לתפוס חזקה בציוד ורכוש הקבלן המצוי בהם. .89.4.5להחזיק ו/או לחלט ו/או לעכב את רכוש הקבלן ו/או כל נכס ו/או זכות של הקבלן ובמקרה שחוב קיים או צפוי של הקבלן לא יסולק תוך 7ימים ,לחלט ו/או למכור כל נכס כאמור. .89.4.9לחלט את כספי הערבות הבנקאית. .89.4.7למניעת הספק יובהר ,כי בכל מקום בחוזה זה בו מוקנים למועצה סעד ו/או תרופה ו/או זכות כלשהם ,הרי שהם באים בנוסף ואין בסעד ו/או בתרופה ו/או בזכות כאמור כדי לגרוע מכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה אחרים העומדים למועצה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,גם אם הדבר לא צוין במפורש. .89.5 כן מובהר ,למען הסר כל ספק ,כי הקבלן אינו ולא יהיה זכאי לקבל כל תמורה ,שיפוי או פיצוי בגין קיצור תקופת החוזה ו/או ביטול חוזה זה על ידי המועצה ,לרבות בגין הוצאות שהוציא בקשר עם חוזה זה ו/או הפסד רווחים שנגרמו לו ,אם וככל שנגרמו לו ,זולת אם הוכיח הקבלן כי הביטול היה שלא כדין, שאז יהיה זכאי להפסדים הישירים שנגרמו לו כתוצאה מכך ולהם בלבד. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 34 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .89.9 ./7 בוטל החוזה ,כי אז תהא המועצה רשאית למסור את ביצוע העבודה הקבלנית לאחר ,והקבלן ישתף פעולה ככל שיידרש לצורך זה. ערבויות בנקאיות ערבות ביצוע להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה וכתנאי לתחילת ביצועו של חוזה זה ולביצוע תשלום כלשהו על ידי המועצה ,ימציא הקבלן למועצה ,במועד הנקוב בהודעת הזכייה (נספח ג') ,ערבות כדלקמן: .87.8 ערבות בנקאית ו/או של חברת ביטוח בעלת מוניטין בישראל ,אוטונומית בלתי מותנית ובלתי חוזרת, ערוכה לפקודת המועצה המקומית קרית טבעון שתוצא ע"י בנק מסחרי ו/או חברת ביטוח כאמור להנחת דעתה של המועצה ,בנוסח המחייב שנקבע בנספח ב' -בגובה של ( 7.5%שבעה אחוזים וחצי) משכר החוזה (כולל מע"מ) (להלן" :ערבות הביצוע"). במידה ויוצא לביצוע חלק מהיקף העבודה הכולל ,תומצא ערבות בנקאית כנגזרת באחוזים של אותו שלב ,ובכל פעם שיורחב היקף העבודה ימציא הקבלן ערבות בנקאית חדשה ,כתנאי לתחילת ביצוע העבודה ,וזאת בתוך 7ימים לכל המאוחר מצו המשך ביצוע עבודות. .87.2 המועצה תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע ולתבוע את הסכום הנקוב בה ,כולו או מקצתו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל עת שלדעתה הפר הקבלן את התחייבויותיו בחוזה זה או כל חלק מהן ו/או בכל מקרה בו יגיע למועצה סכום כלשהו מהקבלן מכוח חוזה זה .כדי למנוע ספק מובהר ,כי המועצה תהא רשאית לממש את ערבות הביצוע גם במקרה שהקבלן יפגר בביצוע העבודות וכן לצורך גביית הפיצויים המוסכמים הנזכרים בחוזה זה ו/או כל חוב המגיע מהקבלן למועצה על פי חוזה זה ו/או כל דין. .87.3 עם תחילת תקופת האחזקה ,תוחלף ערבות הביצוע בערבות טיב כלהלן. .87.4 יודגש כי ערבות הביצוע וערבות הטיב תהיינה ערוכות ומנוסחות במדויק בהתאם לנוסח נספח ב' המצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנו .שינויי נוסח קלים ,הנובעים משינויי נוסח בין בנק לבנק, שאינם במהות ,לא יפסלו ערבות בנקאית שתומצא. ערבות טיב .87.5 להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואו ובמועדן ,במשך תקופת האחזקה ,כהגדרתה לעיל, ימציא הקבלן למועצה ולפקודתה בתחילת תקופת האחזקה ערבות טיב (להלן" :ערבות טיב") ,אשר תהא ערבות בנקאית ו/או של חברת ביטוח בעלת מוניטין בישראל ,אוטונומית בלתי מותנית ובלתי חוזרת שתוצא ע"י בנק מסחרי ו/או חברת ביטוח כאמור להנחת דעתה של המועצה -בנוסח המחייב שנקבע בנספח ב' -ובשיעור של ( 2.5%שני אחוזים וחצי) מערך שכר החוזה בגין ביצוע העבודות (כולל מע"מ). .87.9 כנגד המצאת ערבות הטיב ,תחזיר המועצה לקבלן את ערבות הביצוע ,בכפוף להגשת חשבון סופי בגין העבודות בתקופת הביצוע (כלומר חשבון על סך 99%מערך החוזה כאמור בסעיף 11.1לעיל). .87.7 מובהר בזאת כי כל עוד לא הומצאה ערבות הטיב ,הרי שערבות הביצוע תשמש להבטחת התחייבויות הקבלן בהתאם לסעיף זה. .87.1 ערבות הטיב תהא בתוקף עד לתקופה של ( 39תשעים) יום לאחר תום תקופת האחזקה. .87.3 היה ובמועד הסמוך לסיום תקופת האחזקה יסתבר ,כי הקבלן לא השלים את ביצוע כל העבודות אשר נדרשו ממנו לשביעות רצון המועצה ,תאריך המועצה ,מפעם לפעם ,ועל פי שיקולה הבלעדי את תקופת ערבות הטיב לתקופה נוספת .ערבות הטיב תו חזר לקבלן רק לאחר קבלת אישור המפקח כי כל העבודות בוצעו על ידי הקבלן לשביעות רצונו המלאה. .87.89 מומשה ערבות הטיב ,כולה או מקצתה ,מתחייב הקבלן להשלימה לסכומה טרם מימוש ערבות הטיב או מימוש מקצתה ,וזאת תוך ( 7שבעה) ימים מיום המימוש. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 35 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני ./8 .87.88 המועצה תהא רשאית לחלט את ערבות הט יב ולתבוע את הסכום הנקוב בה ,כולו או מקצתו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל עת שלדעת המועצה הפר הקבלן את התחייבויותיו בחוזה זה או כל חלק מהן ו/או בכל מקרה בו יגיע למועצה סכום כלשהו מהקבלן מכוח חוזה זה. .87.82 הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי בחוזה זה. שונות .81.8 הימנעות המועצה מנקיטת פעולה ו/או שימוש בזכות המוקנית לה בחוזה זה ו/או בדין ,ו/או שימוש מצומצם בזכות ,לא תחשב כהסכמה ו/או ויתור על זכויות אלה ו/או על המתחייב מתנאי חוזה זה. .81.2 כל שינוי ,קיצור ,תיקון ,הארכה או ביטול של חוזה זה יעשו מראש ובכתב ובחתימת המפקח ונציג אגף כספי ם ולעניין סעיף זה רואים את דרישת הכתב כמהותית .חוזה זה אינו ניתן לשינוי בהתנהגות. .81.3 למען הסר ספק מצהיר הקבלן כי ידוע לו כי כל גורם אחר זולת המפקח ,כהגדרתו ,ו/או מי שהוסמך על ידו בכתב מפורשות ובכתב ,אינו מוסמך לפעול בשם המועצה ולחייבה בכל הנוגע לחוזה זה ,אלא אם צוין אחרת מפורשות בחוזה זה. .81.4 שום וויתור ,הנחה ,הימנעות מפעולה או מתן ארכה ,לא ייחשבו כוויתור של המועצה על זכות מזכויותיה לפי חוזה זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידיה ,אלא אם כן נעשה ויתור כזה במפורט ובכתב. .81.5 לקבלן אין ולא תהיה זכות קיזוז ו/או עיכבון מכל סיבה שהיא .הקבלן מוותר על זכות הקיזוז וזכות העיכבון. .81.9 כל התחייבות המוטלת על הקבלן לפי חוזה זה ואשר הקבלן לא קיימה ,תהא המועצה רשאית אך לא מחויבת לעשותה במקום הקבלן ,בין בעצמה ובין בכל דרך אחרת ,וכל ההוצאות והנזקים בקשר לכך יחולו על הקבלן. .81.7 הסכמה מצד המועצה או המפקח לסטות מתנאי מסמכי החוזה במקרה/ים מסוים/ים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. .81.1 שום ויתור ,או הימנעות מפעולה במועדה ,או ארכה שתינתן ,לא יחשבו כוויתור מצד המועצה על זכות מזכויותיה והיא תהא רשאית להשתמש בזכויותיה ,כולן או מקצתן בכל עת שימצאו לנכון. .81.3 חוזה זה ,על נספחיו ,הינו חוזה ממצה ,והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם ,כי כל חוזה ו/או זיכרון דברים ,נוהג או הסכמה אחרת ,בכתב או בעל פה, שהוסכמו בין הצדדים ו/או שנהגו בין הצדדים ,ושאינם כלולים בחוזה זה ו/או בשאר מסמכי החוזה והמכרז– בטלים. .81.89 מוסכם בזה במפורש כי הקבלן יהיה מנוע ולא יוכל בשום מקרה לבקש ו/או לקבל בבית משפט צווי עשה ו/או צווי מניעה וכיו"ב ו/או סעד הצהרתי ,זמניים או קבועים ,בקשר לעבודות נשוא חוזה זה ו/או בקשר לביצוע העבודה הקבלנית ו/או אי ביצועה על ידי הקבלן ו/או על ידי אדם אחר .הקבלן יהיה זכאי לתבוע אך ורק סעד כספי. .81.88 לבית המשפט ולשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה נתונה הסמכות הבלעדית לדון בכל תביעה ו/או הליך הנובעים מחזה זה ו/או נוגעים אליו .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,גם הליכי שיפוי (תביעות שיפוי ו/או הודעות לצדדים שלישיים שיבקש הקבלן לנקוט כנגד המועצה ,יתנהלו אך ורק בעיר חיפה). ולראיה באו הצדדים על החתום ____________________________ _________________________ המועצה המקומית קרית טבעון הקבלן תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 36 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני מסמך ג' – מפרטים ,תכניות וכתב כמויות מסמך ג' – 1רשימת מסמכים מחייבים בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרט הכללי לעבודות הבניה בהוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון אגף בינוי ונכסים ,משרד הבינוי והשיכון אגף תכנון והנדסה ומע"צ – להלן" :המפרט הטכני הבין משרדי" .המפרט הכללי על כל פרקיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ותנאי מכרז זה. כל המסמכים שאינם מצורפים יהיו במהדורה המעודכנת ביותר במועד פרסום המכרז ו/או מועד צו התחלת העבודה ו/או מועדי הביצוע – הכל עפ"י העניין – גם אם צוין תאריך מהדורה קודמת. העבודה מתבססת על המפרט הכללי בפרקים ,48.5 ,48 ,49ובכלל .המכרז בפרקיו השונים משלים את המפרט הטכני הכללי אך אינו זהה לו ,הקבלן מתבקש לעיין היטב במפרט המיוחד המצורף ובפרטיו. במקרה של אי התאמה בין המפרט הכללי למפרט זה ,הדרישות במפרט הטכני המיוחד למכרז זה הן הגוברות .לא תתקבלנה טענות ו1או דרישות ו1או תביעות כלשהן כתוצאה מסתירה בין המפרט הכללי למפרט זה. להלן פרוט הפרסומים השונים המחייבים את עבודת הקבלן ומהווים חלק בלתי נפרד מהמפרט ,אך אינם זהים לו. הקבלן מתבקש לעיין היטב במפרט הטכני המצורף ,לא תתקבלנה טענות ,דרישות או תביעות כלשהן כתוצאה מאי התאמה בין הפרסומים למפרט זה ,הדרישות במפרט הטכני המיוחד למכרז זה הן הקובעות. .8המפרט הטכני המיוחד המצ"ב כמסמך ג' .3 .2 חוברת "עבודות באחזקת הגן" בהוצאת האגף לשלטון ומנהל מקומי ,משרד הפנים וארגון לגננות ונוף בישראל. .3חוברת "עצים צעירים -עיצוב עצים צעירים" ,מס' קטלוגי ,15989בהוצאת משרד החקלאות. .4חוברת "פרקים בגידול העץ" ,מס' קטלוגי 15982בהוצאת משרד החקלאות. .5חוברת "גיזום שיחים ועצים" ,מס' קטלוגי 15993בהוצאת משרד החקלאות. .9חוברת "הדברת עשבים ביערות ,בשדרות עצים ובגני הנוי" ,מס' קטלוגי 15987בהוצאת משרד החקלאות. .7חוברת "גיזום עצי נוי" מס' קטלוגי 15929בהוצאת משרד החקלאות. .1 חוברת "גיזום עצים מבוגרים" מאת ישראל גלון" ,השדה" ס"ח עמ' .8317 ,318-313 .3 מפרט טכני לביצוע רשת ההשקיה בגן הנוי ,בהוצאת המחלקה לייעול השקיה בגן הנוי. .89הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי (המחלקה להנדסת הצומח ,שה"מ משרד החקלאות). תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 37 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני מסמך ג' – 2כתב הכמויות .8גודל שטח קטעי העבודה ,כפי שמופיע בטבלה שלהלן הוא הערכה בלבד ומיועד לסייע לקבלן להציע הצעה פאושלית מיטבית לכל קטע. .2ביצוע העבודה הנו בהתק שרות פאושלית ,כמות היחידות הן רק אלה העולות מהתכניות והמפרטים ובדיקת התאמתן בפועל טרם הגשת הצעתו הפאושלית של המציע למכרז הינה באחריות המציע. .3למען הסר ספק ,גודל שטחי הקטעים הנתון לא יימדד לפניי ו/או לאחר ביצוע והצעתו של המציע הינה פאושלית ומחייבת אותו לכל גודל הקטע המלא בפועל ,בגין כל קטע וקטע מקטעי העבודה המפורטים בטבלת כתב הכמויות להלן. .4ככלל ,יובהר ויודגש כי אין המועצה מתחייבת להזמין עבודות טיפול יערני ,כהגדרתן לעיל ולהלן ,בהיקף כלשהו מהקבלן ,וכן כי היקף העבודות שיוזמנו ,באם יוזמנו ,יהיה בהתאם לצרכיה ,סדרי העדיפויות שתקבע, תקציביה ושיקול דעתה הבלעדי של המועצה. שלב בתכנית הכוללת קטע עבודה חישוף מלא לאורך דרכים /1מ' לפי תכנית (דונם) דילול סוג א' 24מ' דילול סוג ב' 24מ' (דונם) (דונם) סה"כ בדונם רחוב מקביל לדרך א 1 5.6 10.7 7.9 24.2 הרימונים א 2 9.0 18.9 20.5 48.4 אורנים א 3 7.9 8.4 16.6 32.9 א 4 5.0 10.3 א 5 4.4 15.3 הערות אלונים -דגניות 18.6 23.0 א 6 11.1 24.6 26.3 62.0 דגניות -דקל א 7 8.8 14.7 9.8 33.3 סמטת הפרגים - לילך א 8 5.5 12.1 17.7 א 9 12.2 12.7 18.9 43.8 א 10 4.0 10.6 10.4 25.0 א 11 5.8 6.7 9.1 21.6 א 12 10.8 29.2 1.7 41.6 א 13 6.8 16.4 23.2 א 14 ב 1 8.7 ב 2 11.4 ב 3 5.8 סה"כ: 122.7 לילך -רקפות לא לטיפול, 0.0 בניהול רט"ג 14.7 24.3 171.1 23.4 מחסני המועצה 35.7 יצחק שדה 6.7 12.6 189.8 483.6 תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 38 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני מסמך ג' – 3מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות טיפול יערני להקטנת רגישות לאירועי שריפה בשטחי המועצה המקומית קרית טבעון א .תנאים כלליים מיוחדים כללי .8 מפרט זה מתייחס להתקשרות בין המועצה לבין הקבלן ,בנוגע לביצועעבודותטיפול יערני להקטנת רגישות לאירועי שריפה בשטחי המועצה המקומית קרית טבעון ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו .מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. .2 הקבלן ימלא על חשבונו ובדייקנות אחר הוראות כל דין וכן תקנות העבודה הממשלתיות ועירוניות שנקבעו ע"י השלטונות בקשר לביצוע העבודה ובטיחות בביצוע העבודות. .3 העבודות יבוצעו בהתאם לאמור בפרק 48.5של המפרט הטכני הבין משרדי ,וכמפורט במפרט הטכני המיוחד להלן. .4 מפרט זה מגדיר את הדרישות הטכניות לאופן ביצוע העבודות המפורטות בסעיפי כתב הכמויות. .5 העבודות יתבססו על הנחיות חוברת "מדריך לטיפול נופי באתרים המועדים לשריפות יער וחורש" ,בהוצאת משרד החקלאות ,מהדורה ראשונה יוני ( 2982תימסר לקבלן הזוכה). .9 העבודות יבוצעו בזהירות המרבית ,תוך הקפדה על בטיחות העובדים והסביבה ושמירה על כל החוקים והתקנות של בטיחות בעבודה. .7 עבודות הגיזום כוללות את אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים ,לרבות שילוט ,שילוט מואר ,מחסומים וכו' ,הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה. .1 מודגש בזאת כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את סדר העבודה בקטעי העבודה השונים ,ועל הקבלן להביא זאת בחשבון בעת מתן הצעתו. .3 עוד יודגש כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלקית את העבודה בהתייחס לכלל הרצועות וכן לביצוע של רצועה באופן חלקי ,הכל בהתאם לתקציב העומד לרשותה. .89 גודל שטח קטעי העבודה ,כפי שמופיע בטבלת כתב הכמויות הוא הערכה בלבד ומיועד לסייע לקבלן להציע הצעה פאושלית מיטבית לכל קטע וקטע. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 39 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .88 למען הסר ספק ,גודל שטחי הקטעים הנתון לא יימדד לפניי ו/או לאחר ביצוע וייחשב לגודל השטח הסופי על פיו תשולם התמורה המלאה לקבלן בגין כל קטע וקטע. .82 ככלל ,יובהר ויודגש כי אין המועצה מתחייבת להזמין עבודות טיפול יערני ,כהגדרתן לעיל ולהלן ,בהיקף כלשהו מהקבלן ,וכן כי היקף העבודות שיוזמנו ,באם יוזמנו ,יהיה בהתאם לצרכיה ,סדרי העדיפויות שתקבע ,תקציביה ושיקול דעתה הבלעדי של המועצה. לפיכך ,שומרת לעצמה המועצה את הזכות לבצע חלקית את העבודה בהתייחס לכלל קטעי העבודה ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,כאמור. שימור הצמחייה הקיימת ,הגנת הצומח ,גיזום וכריתת עצים .83 במהלך העבודה בשטח (בכל של בי העבודה) ,יש להימנע מפגיעה בצמחיה קיימת עצים ,שיחים וגיאופיטים, אלא אם ניתנו הנחיות אחרות במפרט המיוחד או הנחיות בכתב מהמועצה ,הקבלן ייקנס בסכום על כל פגיעה בצמחיה קיימת ( ₪ 5,999לעץ ₪ 599 ,לשיח מסוג כל שהוא) וזאת ללא קשר להיותו חשוף לתביעה משפטית. .84 אישו רי כריתה והעתקה אשר יידרשו לצורך ביצוע העבודות יסופקו לקבלן ע"י המועצה .כמו כן ,תשלומים עבור כופר הכריתה והאגרות יהיו על חשבון המועצה וישולמו ישירות ע"י המועצה לקק"ל. .85 למען הסר ספק ,הקבלן יפעל להשגת היתר/רישיון נטילת והובלת תוצרת היער וכמו כן ,היטלי הטמנה באתר פסולת מורשה ,והכל על חשבונו. .89 באחריות הקבלן ,טרם יחל עבודתו ,לקבל מנציג המועצה/מהמפקח בכתב את כל האישורים וההיתרים כאשר הם בתוקף ,כנדרש לצורך ביצוע כריתת עצים ("רישיון לבצוע כריתה"). .87 כל עבודות הגיזום יעשו בתאום ובאישור המפקח ולפי עקרונות המפורטים בחוברת "גיזום עצי נוי" מאת ישראל גלון בהוצאת שה"מ ,8333חוברת זו הנה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה. .81 למפקח זכות לבחור כל שיטת גיזום כראות עיניו (הקצרה ,דילול ,הסחה) ,או סוג הגיזום (הרמת נוף ,דילול פנים העץ ,תיקוני שלד ,סניטציה ,חידוש נעורים) ,הכל כלול במחיר ובאחריות המלאה של הקבלן ,לא תינתן תוספת כלשהי עבור סוג הגיזום וכמות העצה הגזומה. .83 למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי חל איסור מוחלט על ביצוע גיזומי הקצרה קיצוניים כפעולת גיזום בסיסית, פעולה זו תבוצע רק עפ"י דרישת המפקח ובאישורו. .29 חיתוך גדמים יבוצע עד גובה פני הקרקע. .28 עבודות הגיזום והכריתה יבוצעו בפועל אך ורק ע"י גוזם מומחה בעל תעודות מתאימות (לרבות :תעודת הסמכה של משרד החקלאות כגוזם מומחה וכן שעבר הכשרה כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה (התשס"ז ) 2997והינו בעל תעודה הסמכה תקפה כגוזם מטפס שלב ג') ,אשר עפ"י דרישת המפקח ,יציגן הקבלן לפני תחילת העבודות .למפקח שמורה הזכות לפסול קבלן גיזום שאינו עונה לדרישות המקצועיות. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 40 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .22 הקבלן יטפל בכל העצים הנמצאים בתחום העבודה ,כל העצים יהיו בכל עת מאוזנים ,מעוצבים ועם גזע נקי. לא תהיה בהם הפרעה או סכנה לעצמם או לסביבתם. .23 העבודה כוללת טיפול בפצעי וחתכי הגיזום בעזרת ריסוס בחומר פונגיצידי כדוגמת" :בנלט" או שו"ע ,ומריחה במשחת עצים כדוגמת" :לק בלזם" או שו"ע .למפקח הסמכות להנחות את הקבלן לשימוש בחומרים אשר לדעתו המקצועית ימצאו המתאימים ביותר ,הכל כלול במחיר. .24 על הקבלן להימנע מקריעת קליפת העץ ,ובכל מקרה של קריעת קליפת העץ או כל פגיעה אחרת בגזעו יש מייד לרסס ריסוס פונגצידי ,לעטוף את האזור בבד יוטה ולמרוח משחת עצים. .25 באחריות הקבלן לוודא כל העת כי אין בביצוע עבודתו כדי לפגוע בערכי טבע מוגנים ולא מוגנים (עצים, צמחיה ,גיאופיטים ,סלעים וכו'). .29 היה והורה המפקח על קיומם של ערכי טבע ונוף מיוחדים או נדירים העלולים להיפגע כתוצאה מעבודת הקבלן ,על הקבלן מוטלת האחריות להימנע מכל פגיעה בהם ,אלא לאחר תאום הפעולות שינקטו לפינויים או שימורם ,עם הרשות ו/או נציג המועצה. .27 למען הסר ספק ,על הקבלן להקפיד הקפדה יתרה בכל הכרוך בהוצאת ופינוי הגזם משטח העבודה ,כך שתימנע כל פגיעה בצמחיה הקיימת .למען הסר ספק ,לא תורשה גרירת עצים בשלמותם ,אלא באישור מראש ובכתב ע"י המועצה. התאמת המפרטים וכתב הכמויות .21 על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת מסמכי המכרז את אזורי העבודה ,בכל מקרה שתימצא טעות או סתירה בנתונים ,במפרט הטכני ובכתב הכמויות ,עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש ממנו הוראות בכתב ,כל ערעור על גבולות ביצוע ,יוגש למפקח לא יאוחר משבוע ימים מיום קבלת צו עבודה. .23 אי הבחנה במועד בסתירה בין מסמכי החוזה וביצוע שאינו על דעת המפקח לא יפתור את הקבלן מביצוע כל עבודה ועל חשבונו כפי שיידרש ע"י המפקח. הכרת האתר ,סביבתו ותנאי העבודה .39 כל דרכי הגישה לאתר העבודה יוכשרו ע"י הקבלן ועל חשבונו .הוראה זו מתייחסת להתקנת דרכי גישה זמניות אל אתר העבודה לצורך ביצוע העבודה ופינוי פסולת שהינה תוצרי עבודתו של הקבלן. טיב העבודה והתאמה למפרטים ולתקנים .38 כל העבודות יבוצעו בהתאם לתכניות העבודה ,המפרטים ,התקנים והוראות המפקח .חל איסור מוחלט לבצע שינויים ללא אישור בכתב מהמפקח. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 41 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות .32 הקבלן ימלא ועל חשבונו בדייקנות אחר הוראות כל דין וכן ותקנות העבודה הממשלתיות ועירוניות שנקבעו ע"י השלטונות בקשר לביצוע העבודה ובטיחות בביצוע העבודות ,לרבות תקנות עבודה של חברת החשמל בביצוע עבודות ליד רשת החשמל. .33 המפקח או נציג המועצה רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא למפקח אישור/ים כאמור עד 41שעות ממועד הדרישה. לא תאושרנה תביעות הקבלן על סמך אי ידיעתו את התקנות הנ"ל וכן לא תינתנה הארכות זמן כל שהם לביצוע העבודה עקב איחור שנגרם על ידו מפאת אי מילוי התקנות. .34 כל עבודות הקבלן יבוצעו ע"פ כל דין לרבות החוקים ,התקנות ,הצווים והכללים הבאים: א. חוק הגנת הצומח ,התשט"ז – 8359 ב. חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג – 8373 ג. חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד – 8314 ד. חוק איכות הסביבה ,התשנ"ז – 8337 ה. חוק למניעת מפגעים סביבתיים ,התשנ"ב – 8332 ו. פקודת סחף הקרקע – 8348 ז. חוק התכנון והבניה (תיקון מס' ,)13התשס"ט – 2991 ח .חוק העתיקות ,התשל"ח – 8371 ט .חוק למניעת שריפות בשדות – 8343 י. חוק אזורים לאומיים ושמירת טבע ,התשנ"ב – 8332 יא .תקנות המים ,התשנ"א – 8338 יב .פקודת היערות – 8329 יג .תקנות היערות יד .צו היערות (הכרזה על אילנות לשימור) ,התשנ"ז – 8337 טו .חוק התכנון והבניה (תיקון מס' )13התשס"ט – 2991 טז .תקנות הגנת הצומח (הסדר ומכירה של תכשירים כימיים) ,התשנ"ה – 8334 יז .תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה) ,התשל"ז – 8377 יח .תקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים) ,התשכ"ט – 8393 יט .תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מז"ח) ,התשנ"ב – 8332 כ. תקנות בריאות העם (איסור קיום מתקן דישון במערכת המים) ,התשמ"ז – 8317 כא .פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,תש"ל – 8379 כב .קובץ התקנות ,9513תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז – 2997 (שפורסמו ב 8.5.2997 -ונכנסו לתוקפן ב)8.88.2991 - כג .עובדים בחומרי הדברה – תשכ"ד 8394ק.ת 2484 כד .טרקטורים בחקלאות – תשל"ב 8372ק.ת 3293 כה .בטיחות במכונות חקלאיות – התשמ"ח 8311ק.ת 5899 כו .עזרה ראשונה במקומות עבודה – התשמ"ח 8311ק.ת 5913 כז .תקנים :כל האביזרים החומרים והציוד שבו ישתמש הקבלן יענו על התקנים המקובלים. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 42 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני פיצויים מוסכמים .35 למפקח/מועצה זכות לקזז ו/או לעכב ,עפ"י שיקול דעתם ,מחשבון הקבלן תשלום עבור אי ביצוע תקין של העבודה או ליקוי בעבודתו .לקבלן זכות ערעור ו/או תיקון הליקוי תוך 72שעות .למפקח הסמכות הבלעדית לקביעת סוג הפיצוי או ביטולו .להלן פרוט תעריפי הפיצויים העיקריים אשר נראים למציע ,במועד הגשתו כסבירים: הגדרת תכיפות לתשלום הפיצוי מס"ד תאור תעריף הפיצוי ₪ 1 אי ביצוע מטלה מכל סוג שהוא שהוגדרה במפרט הטכני או בחוזה או לפי הוראת המפקח/מועצה 500 2 אי עמידה בתכנית עבודה עיקוב תשלום לפי שיקול דעת המפקח 3 מעבר על חוקי המדינה או תקנות עירוניות הפרת חוזה לכל יום איחור בביצוע 4 פגיעה בעץ/תמותת עץ כתוצאה מעבודת גיזום רשלנית או מתחזוקה לקויה 5,000 למקרה 5 פגיעה בצמחיה/תמותת צמחיה כתוצאה מתחזוקה לקויה 500 למקרה 6 פסולת גיזום ו/או כל פסולת אחרת שהינה תוצרת עבודת הקבלן ,שלא פונתה מהשטח 300 לכל יום איחור מעל הזמן המוקצב בחוזה/מפרט 7 שפיכת פסולת באתר לא מורשה 500 למ"ק פסולת 8 ליקוי בטיחות חמור 8,599 למקרה 9 עובד ללא אפודה זוהרת (עם לוגו הקבלן) ו/או ללא לבוש מלא עפ"י דרישת החוזה/מפרט 200 למקרה 10 עובד ללא אמצעי מיגון (קסדה/אוזניות/משקפי מגן וכו') 399 למקרה 11 עבודת קבלן הכוללת כלים מרעישים בשעות שהוגדרו כך שאין לעבוד בעבודה מסוג זה 200 למקרה הקבלן ועובדיו .39 הקבלן ידאג להופעתם המסודרת של עובדיו בכל עת .כל העובדים יהיו תמיד נקיים ובלבוש מלא :חולצה עם שרוולים ,אפוד זוהר ,מכנסיים ארוכות ונעלי בטיחות. .37 על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו שעל מנת לעמוד בלו"ז הפרויקט ,לעיתים יידרש לבצע עבודה במגבלת זמן ,בפרק זמן קצוב ,באופן רצוף ותוך השקעת מאמץ מרבי וריכוז כוח אדם ואמצעים ,בכמויות ובאיכות שיבטיחו ביצוע מהיר וביעילות המרבית ,ומבלי לגרוע מהטיב הנדרש. .31 למפקח/מועצה זכות לדרוש מהקבלן הוספה ותגבור של צוותי עבודה ,בכל כמות ,בכל יום ובכל שעה ,במידה והדבר נראה לו הכרחי לביצוע תקין והחשת קצב העבודה (עבודה בצוותים מקבילים) .על הקבלן לקחת זאת בחשבון ועליו להיערך בהתאם וכנדרש ובכל מקרה לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף והתמורה לכך תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים ,כפי שנקב בהצעתו. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 43 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני כלים וציוד .33 הקבלן יהיה חייב להחזיק ברשותו ולמשך כל תוקפו של החוזה את הכלים והאביזרים (כאשר הם עומדים בתקנים הבטיח ותיים) הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לחוזה ולמפרט הטכני. .49 לפני חתימת החוזה על הקבלן להציג בפני המפקח/המועצה את כל הכלים ולתת אישור בכתב שכלים אלו ישמשו לביצוע עבודות עפ"י חוזה זה ,בשטח המועצה. .48 כל העבודות יבוצעו באמצעות ציוד מכני המותאם לשטח ,לאופי העבודה ,דרישות המפקח ולוח הזמנים שנקבע לביצוע .הציוד ,הובלתו וכל ההוצאות הנלוות הקשורות אליו נכללות במחיר היחידה ולא ישולם תשלום נוסף. עבודות כלליות .42 סימון -כל עבודות הסימון שידרשו לביצוע ע"י המפקח ,יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. .43 שמירה -על הקבלן ועל חשבונו לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירת החומרים והציוד אשר באתר העבודה ,לרבות הצבת שומרים בשעות היום והלילה .לא תוכרנה כל תביעות על נזקים שייגרמו לקבלן, לחומרים ,לציוד וכד' עקב גניבות/פריצה/חבלה. .44 אישור השלכת פסולת -הקבלן אחראי בלעדית לקבלת אישור להשלכת פסולת גזם ,גזעים ,רסק ,או כל פסולת מוצקה אחרת אשר מתחייבת לסילוק לפי חוזה זה מחוץ לשטח המועצה .כל התשלומים הכרוכים בפינוי הפסולת ,חלים על הקבלן והפסולת תסולק למרחק ללא הגבלה .הקבלן ינהל רישום מדויק של כל הכלים שמשתתפים בביצוע העבודה ושל המשאיות המשתתפות בכל סבב פינוי ,הרישום יכלול את מס' המשאית ,שם הנהג ושעת היציאה של המשאית מהשטח וייחתם ע"י המפקח .המועצה רשאית לדרוש אישורים וקבלות מאתר שפיכת פסולת מורשה ,הקבלן חייב להציג למועצה אישורים אלו כתנאי לאישור החשבון. .45 הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל איסור מוחלט על שריפת גזם ,וכי הדבר מהווה עבירה על החוק .מובהר כי בכל מקרה בו הגזם כהגדרתו לעיל יידלק ו/או יישרף מכל סיבה שהיא ,הדבר יהווה הפרה יסודית של חוזה זה. מניעת הפרעות .49 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה בשטח במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכול תו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא .כמו כן ,מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים או גזם או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של הולכי רגל או כלי רכב מכל סוג שהוא ,לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים ,הקבלן ידאג לבטיחות התנוע ה ע"י התקנת שלטים ,דגלים ,פנסים ,הצבת עובדים וכו' .באחריות הקבלן להבטיח ,בכל שלב של ביצוע העבודה ,אפשרות לתנועה ממונעת ורגלית .הבטחת התנועה הנ"ל כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה בנפרד .כמו כן לא יוכרו כל תביעות מצד הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות. .47 הקבלן מתחייב לערום את גזם העצים והשיחים וכל פסולת אחרת (שקיות אשפה וכו') באותו יום ,למקום ובזמן שיאושר על ידי נציג המועצה .הקבלן לא ישרוף ערמות פסולת או גזם בשום מקרה. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 44 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .41 הקבלן מתחייב להפסיק את עבודתו הכרוכה ברעשים ולבצעה במועד אחר במידה ורעשים אלו יפריעו למהלך החיים התקין של אוכלוסיית המועצה ולא תשולם לו כל תמורה בגין סעיף זה. .43 הקבלן יאפשר לעובדי המועצה או לקבלנים העובדים מטעמה לבצע עבודות בשטח בו מתבצעת העבודה, זאת ככל שהדבר יידרש. .59 מניעת הפרעות לתנועה הקבלן יבצע עבודות שיש עמן הפרע ה לא סבירה לתנועת כלי רכב או אנשים בשעות בהן ההפרעה תהיה הקטנה ביותר .הקובע הבלעדי לגבי שעות עבודה לביצוע עבודות שיש עמן הפרעה יהיה המפקח .עבודה שלא בשעות העבודה הרגילות היא חלק מחוזה זה וכלולה במחיר. .58 תיקון נזקים לכביש ,למובילים אחרים ולכל רכוש הקבלן אחרא י שכל נזק או קלקול שיגרם לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,גינון ,רשת מים ,ביוב ,תיעול ,חשמל, כבלים ,תקשורת מחשבים ,טלפון ,וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכל רכוש אחר תוך כדי ביצוע עבודה ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש ,בין שנגרמו בשל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי מטעמו ו/או עבורו לרבות ספקיו וקבלני משנה מטעמו .הנזק כאמור יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו באופן היעיל ביותר לשביעות רצונו של ראש האגף ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש ,בדרך ,במדרכה ,בשביל ,רשת מים ,ביוב ,בתיעול ,חשמל ,הטלפון כבלים ותקשורת מחשבים וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב. .52 תנועה על פני כבישים קיימים כל תנועה ,הן לצרכי העברת ציוד פינוי פסולת והן לכל מטרה אחרת ,תעשה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומאטיים .יש לוודא כי גלגלי הרכב נקיים והחומר המועמס אינו מתפזר בשעת הנסיעה. .53 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש ,גשר ,חוטי חשמל ,חוטי טלפון ,צינור ,כבל וכד' ,באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים -יודיע הקבלן בכתב למפקח לפני ההעברה ,על פרטי החפץ שיש להעבירו ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. אחריות למתקנים על קרקעיים ותת קרקעיים בשטח .54 בתחום שטח העבודה קיימים מתקנים על קרקעיים ותת קרקעיים החוצים את השטח .הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים הקיימים (כולל מתקנים תת קר קעיים) ויתקן ,על חשבונו ,כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. .55 על הקבלן לבדוק לפני תחילת העבודה ולהשלים במידת הצורך את הנתונים והמידע על מיקומם וגובהם של המתקנים העל קרקעיים והתת קרקעיים הקיימים בשטח ,כגון :כבלי מתח גבוה ,צינורות מים ,תאורה ,ניקוז, ביוב ,טלפון ,כבלים וכו' .הפרטים לגבי המתקנים והשירותים בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים יושלמו ע"י פניה לגורמים המתאימים במועצה. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 45 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .59 יחד עם זאת מודגש במפורש ,כי מיקום המתקנים והצינורות ,כפי שהוא מסומן בתכניות ,הינו אינפורמטיבי ומקורב בלבד וייתכן כ י יהיה על הקבלן לבצע חפירות גישוש נוספות על מנת לאתר ולסמן במדויק את מיקום המתקנים והקווים. .57 על הקבלן לאמת את מיקומם וגובהם של המתקנים העל קרקעיים והתת קרקעיים המצויים בשטח כמסומן בתכניות ולדווח מיד למפקח על כל אי התאמה שנתגלתה. .51 חפירות לגילוי צינורות תת ק רקעיים ,או שימוש במכשירים מיוחדים לצורך גילויים -ייעשו בתאום עם גורמי המועצה .בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים בהם .באם ,תוך כדי עבודה ייפגעו שירותים כלשהם ,הקבלן יישא בכל ההוצאות הישירות והעקיפות בגין הנזק כפי שיתבעו ע"י המועצה. .53 הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המועצה מכל אחריות לנזק שייגרם ,אם יגרם ,לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ,ולשאת בכל ההוצאות ,הן הישירות והן העקיפות ,שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. סמכויות המפקח .99 המפקח הינו נציג המועצה ורש אי לפרש את המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו .בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה. .98 המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכות החומרים ומקורם. .92 המפקח רשאי להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה לבצע והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שנקבע ע"י המפקח. .93 המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה ו/או המפרט ,או אם לדעתו נחוץ הסדר לפי מיטב כללי המקצוע ,כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו .מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינם משחררים את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו ,הכול לפי תנאי החוזה. .94 למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי אין ב"פיקוח" שיבוצע על ידי המפקח (נציג המועצה) ,אם יבוצע ו/או בסמכויות הניתנות להם ,כדי לפטור את הקבלן מאיזו מן החובות המוטלות עליו מכוח חוזה זה ו/או מכוח כל דין ו/או לצמצמן ו/או להטיל אחריות כלשהי על המועצה ו/או המפקח. .95 למען הסר ספק מובהר כי אין בסמכות המפקח לאשר חשבונות בכלל ואין בסמכותו לאשר הגדלה של שכר החוזה ו/או של התמורה הכוללת ו/או התמורה בגין סעיף ו/או פרק ספציפי המגיעים ו/או שעשויים להגיע לקבלן .חתם המפקח על חשבון ,בין חלקי ובין "סופי" ו/או על כל מסמך אחר בו מצוינים מחירי יחידות, כמותן ו/או תאור ן ,לא יהיה בחתימתו זו כדי להוות אישור לנכונות התאור ,הכמות ו/או המחיר ולא יהיה בהם כדי לחייב את המועצה .למען הסר ספק מובהר כי האמור לעיל יחול גם מקום בו המפקח עשה שימוש במילים כגון "מאושר"" ,תואם"" ,נבדק" וכד' .סעיף זה לא ישונה אלא בהוראה מפורשת ובכתב חתומה על ידי שני מורשי חתימה מטעם המועצה ,שאחד מהם הינו ראש אגף תפעול. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 46 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני ניקיון השטח ,סילוק פסולת בזמן ביצוע ובגמר העבודה .99 מיד בסיום העבודה או בסיום היום או עם עזיבת הקבלן את השטח (המוקדם מביניהם) ישאיר את מקום העבודה נקי ומסודר. .97 הקבלן חייב בפינוי הגזם ממקום העבודה וגם לאיסוף והערמה של כל הגזם. .91 פינוי פסולת ממקום העבודה למקום פינוי מאושר יעשה על ידי הקבלן. .93 על הקבלן להחזיק את מקום העבודה ואת החלקים המהווים מעבר להולכי רגל ורכב באתר ובסמוך לאתר, תמיד נקיים ומסודרים .רק באישור המפקח תורשה סגירת מעבר זמני וזאת בתאום מראש. מניעת נזקים .79 על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי להימנע מגרימת נזקים למתקנים ,לדרכים ,לציוד ,לקווי מים ,חשמל, תקשורת ,טלפון ,תאים ,שוחות ,ריצוף ,עצים ,מבנים וכד'. .78 הקבלן יבצע את עבודתו בתאום ושיתוף פעולה מלא עם המפקח ונציגי המועצה .במקרה של גרימת נזק כלשהו ,מתחייב הקבלן לתקנו מיידית ועל חשבונו ולשאת בכל ההוצאות הנובעות ממנו. .72 המפקח יהיה הפוסק הבלעדי בדבר אחריות הקבלן לגרימת הנזק ,החלטתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן. .73 במהלך העבודה בשטח (בכל שלבי העבודה) ,יש להימנע מפגיעה בצמחיה קיימת כגון :עצים ,שיחים, גיאופיטים וכו' ,אלא אם ניתנו הנחיות אחרות במפרט המיוחד או הנחיות בכתב מהמועצה .הקבלן ייקנס בסכום על כל פגיעה בצמחיה קיימת ( ₪ 5,999לעץ ₪ 599 ,לשיח מסוג כלשהו) וזאת ללא קשר להיותו חשוף לתביעה משפטית .במקרה של דרישה באחד ממסמכי החוזה להעברת או עקירת עצים בוגרים ,יש לפעול עפ"י התקנות ולקבל אישור בכתב מהמפקח וכן מהגורמים המוסמכים (המועצה). זמינות ונוכחות הקבלן .74 על הקבלן או האחראי מטעמו (המאושר ע"י המועצה ) להיות נוכח באופן קבוע בזמן ביצוע העבודות הנדרשות ,היעדרותו ללא אישור תהווה הפרה של החוזה. .75 עקב הפעילות הרגילה והשוטפת של באי המועצה ומשתמשים אחרים והן עקב פעילות מיוחדת שעשויה להתנהל בשטח ו/או בקרבתו במשך כל ביצוע העבודה ,יתכ ן והקבלן יהיה חייב להפסיק/להמשיך את העבודות בשעות הרגילות של היום ולבצען בשעות חריגות .זה יבוצע ללא כל תוספת תשלום. .79 הקבלן מצהיר שהוא התחשב בהפסקות העבודה ובשעות העבודה החריגות כאמור במחירי היחידה והוא מוותר מראש על תביעות כלשהן בקשר לכך. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 47 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני ניהול יומן עבודה .77 הקבלן מתחייב לנהל יומן עבודה בשלושה עותקים לפחות ,הנגיש למפקח ,בו יירשמו מידי יום ביומו כל הפרטים הנוגעים למהלך ביצוע העבודות ,לרבות הוראות והערות המפקח. .71 היומן יוחזק באתר העבודה בידי ראש הצוות ,כהגדרתו בנספח החוזה ,והוא יהיה אחראי למלא ביומן את הפרטים הבאים: א. מצבת כוח אדם ,לרבות :מספר עובדים המועסקים בעבודות ,שמותיהם ,מקצועותיהם ושעות עבודתם. ב. חומרים ,ציוד וכלים המשמשים את עבודת הקבלן. ג. פרוט יומיומי של העבודות שבוצעו/סטאטוס ביצוע ,שעות העבודה (היום ו/או הלילה) ,מיקום העבודה ואירועים חריגים (תקלות ,הפרעות ,גורמים מעכבים וכו') וכן כל דבר אשר יש בו כדי לשקף את מצב העבודה בפועל ,נקודות עצירה (נקודת עצירה – משמעותה פעולה שביצועה מותנה בקריאה למפקח ויישומה בנוכחות המפקח ואישורו לאיכות העבודה ,החומרים והתקדמות לשלב הבא .כל נקודות העצירה תרשמנה ביומן העבודה). ד. כל מידע רלוונטי שמוצא לנכון לציין המפקח ו/או איש הקשר ו/או ראש הצוות ו/או ממונה הבטיחות מטעם הקבלן ,יירשם ביומן. .73 הקבלן מתחייב כי הפרטים שיירשמו ביומן העבודה יהיו מדויקים וישקפו נכונה את מהלך ביצוע העבודות. .19 הוראות והערות אשר יירשמו ביומן העבודה על ידי המפקח ,ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן בכתב ויחייבו אותו, בין אם נרשמו בנוכחותו ובין אם לאו ,בין שהמפקח העיר את תשומת לב הקבלן להן ובין שלא עשה כן. .18 היומן ייבדק וייחתם מידי יום על ידי הקבלן ועל ידי המפקח .שני עותקים של היומן יימסרו בו ביום למפקח. .12 פרט להוראות והערות א שר נרשמו ביומן העבודה ע"י המפקח ,אין הרישום ביומן העבודה מחייב את המועצה ,והמועצה תהא רשאית להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו בכל עת. .13 מודגש בזאת כי אישור החשבון מותנה בהגשה סדירה של העתקי יומני העבודה היומיים למפקח ו/או שיצורפו לחשבון החודשי. ב .תכנית עבודה .14 על הקבלן להגיש תוך חודש מיום חתימת החוזה תכנית עבודה עקרונית בהתאם לדרישות נשוא מכרז זה. תכנית זאת תפרט את עקרונות עבודתו ולוחות הזמנים בהתאם לאמור במפרט הטכני המיוחד. .15 בתכנית יפורטו העבודות המתוכננות ,האמצעים ,כוח האדם ,החומרים ,מיקום העבודה ,לוח זמנים עד לרמה היומית וכו'. .19 תכנית עבודה זו תבוקר ותאושר מראש ע"י המפקח .למועצה שמורה הזכות לתקן ולשנות תכנית זו בהתאם לצרכיה ולסדר העדיפויות הקיים בכל עת. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 48 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני ג .תאור ותכולת העבודה .17 ביצוע עבודות לטיפול יערני מיוחד להקטנת רגישות לאירועי שריפה לפי התכולה שלהלן. .11 סה"כ גודל השטח הינו כ 414 -דונם ,הנחלק ל 87 -קטעי עבודה (עפ"י התכנית המצ"ב) .העבודה כוללת: עבודות כריתה ,גיזום וחישוף עפ"י רצועות רוחב ,כמפורט בכתב הכמויות המצ"ב. .13 העבודה תבוצע בשטחי המועצה וגבולותיה ותחת אחריותה המוניציפאלית ,ראה תכנית מצ"ב במסמכים ג' ,4ג' .5 .39 בכל קטע עבודה נקבע רוחב הרצועה המטופלת בהתאם למידת רגישותו לשריפה ובהתאם לרמת צפיפות הצמחייה הסופית הרצויה .הקטעים יחולקו לרצועות רוחב כמפורט: חישוף מלא :רצועה סטרילית ,נקייה מעצים וצמחיה כלשהי ,ברוחב 89מ' .על בסיס דרך קיימת ו/או בתוואי חדש .למפקח בשטח שמורה הזכות להשארת עצים ,שיחים וכן ערכי טבע אחרים עפ"י שיקול דעתו ,ולהורות על גיזום ו/או פעולות אחרות הנדרשות בשטח רצועה זו .רצועה זו אינה בהכרח חישוף מלא ,כהגדרתה, הכל בהתאם להנחיות המפקח ,כאמור. דילול סוג א' :רצועת דילול ברוחב 25מ' (מקדם בטיחות ,2בהתאם לחוברת הנחיות משרד החקלאות). דילול סוג ב' :רצועת דילול ברוחב 25מ' (מקדם בטיחות ,8.5בהתאם לחוברת הנחיות משרד חקלאות). .38 רצועות העבודה הנ"ל ימדדו בפועל ע"י המועצה ,לצרכי ביצוע ,אישור חשבון ואישור ביצוע ,באמצעות מט"ל (מד טווח לייזר) בקו מקביל לפני הקרקע. .32 להלן פרוט העבודות שיבוצעו בכל קטע וקטע ,בהתאם לנדרש ברצועות הרוחב: )8הרמת נוף ,סניטציה ,הסרת חוטרים ונצרים וגיזומים שונים ,הכל בהתאם לצורך לפי הנחיית המפקח. )2כריתת עצים מסוגים שונים (בעיקר עצי אורן) בגובה פני הקרקע. )3גיזום/קציר צמחייה ועשבייה ,לרבות טיפול ב צמחיה ממינים פולשים ובזריעים ,הכל בהתאם לצורך ולפי הנחיית המפקח. )4טיפול בגזם -פינוי אל מחוץ לשטח המועצה לאתר מורשה (טיפול בגזם הינו סילוק ענפים של כל העצים שנגזמו בפעולות גיזום ,דילול או כריתה). )5ניקיון מתחם העבודה עם סיום העבודה כולל פינוי של שאריות עצים ,ענפים ,אשפה ,פסולת וכיו"ב, כמפורט להלן. )9השלמות ,בדק ,אחריות ותיקונים -כל הנזקים שיגרמו ,ככל שייגרמו ,תוך כדי ביצוע העבודות ,חייב הקבלן לתקן ,כמפורט בתנאים הכלליים. )7לפי הצורך סגירת כבישים ,הכוונת רכבים ,פינוי והזזת רכבים ,וכל זאת בתאום עם מחלקת הביטחון של המועצה .כל העבודות כוללות תאום מלא עם מחלקת הביטחון של המועצה. )1כל סידורי הבטיחות הדרושים לביצוע העבודה כולל תמרור ,שילוט ,גידור וכו' יהיו על חשבון הקבלן. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 49 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני )3גיאופיטים – כל עבודה שתבוצע בין חודש מאי ועד חודש ינואר ,הכרוכה בחישוף שטח ,שכבת האדמה העליונה בעובי של עד 85ס"מ תפונה ותוערם באזור עליו יורה המפקח ועם סיום העבודות תפוזר מחדש כפי שיורה המפקח. עבודות שיבוצעו בין חודש פברואר עד חודש אפריל ,יחויב הקבלן באיסוף ידני של הגיאופיטים בתוואי שבו יערך החישוף. הגיאופיטים ימוינו בהתאם למינם וישתלו מחדש בהתאם להוראות המפקח. ד .אפיון שלבי וקטעי העבודה שלב א' .33 שלב זה נחלק ל 84 -קטעי עבודה .ראה תכנית מצ"ב במסמך ג' .4 .34 השטח עליו חולש שלב א' מאופיין ברובו בחורש אלונים צפוף וחלקו יער אורן ירושלים הנמצא במצב סניטציה ירוד. .35 חלק מקטעי העבודה הינם במדרונות משופעים. .39 בתחום השטח עוברת דרך ביוב המקיפה את שטחי המועצה ולאורכה קיימת גדר בקר פעילה. .37 השטח ברובו גובל במגרשים פרטיים וחלק מן העצים קרובים לבתי המגורים. .31 בתחום השטח קיימות תשתיות עיליות (כגון :קו מתח חשמל ,שוחות ביוב וכד') וכן תשתיות תת קרקעיות. כמו כן קיימת פינת זיכרון בה תידרש הקפדה יתרה לשימור. .33 מקטע 84נמצא בסמוך שלמורת הטבע "שער העמקים" והינו באחריות רט"ג ,לפיכך הקבלן לא יידרש לטפל במקטע זה. שלב ב' .899שלב זה נחלק ל 89 -קטעי עבודה ,מתוכם מתכננת המועצה לבצע במכרז זה שלושה קטעי עבודה בלבד ( .)8-3ראה תכנית מצ"ב במסמך ג' .5 .898השטח עליו חולש שלב א' מאופיין ברובו ביער צעיר וצפוף של עצי אורן ירושלים (נטיעות קק"ל). .892חלק מקטעי העבודה הינם במדרונות משופעים במפנה מערבי. .893השטח נמצא בסמוך לחוות הדלק וברובו גובל במגרשים פרטיים וחלק מן העצים קרובים לבתי המגורים. .894בתחום השטח קיימות תשתיות עיליות (כגון :קו מתח חשמל ,שוחות ביוב וכד') וכן תשתיות תת קרקעיות. מודגש בזאת כי על הקבלן להביא בחשבון בעת מתן הצעתו את הנגישות ,תנאי ואופי שטח העבודה ,בין אם צוין לעיל ובין אם לאו. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 50 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני ה .תקופת אחזקה .895בתום תקופת הביצוע תחל תקופת האחזקה ,זאת בכל קטע מקטעי העבודה בהם הכשיר הקבלן את אזורי חיץ. .899מודגש בזאת כי במסגרת הצעתו ,על מציע להביא בחשבון כי מחיר היחידה לכל קטע וקטע כולל 99חודשי אחזקה. .897עבודות האחזקה יבוצעו בהתאם לאמור בפרק 48.5במפרט הכללי הבין משרדי ,וכמפורט בטבלה שלהלן: מס"ד תאור הפעולה מועד תדירות / קציר עשביה (כיסוח או חירמוש) פעמיים בשנה מרץ ,אפריל 2 הדברת עשביה (כימית) עפ"י הצורך כל השנה ובחורף) 3 סילוק נביטות של עצי אורן וטיפול בזריעים של צמחיה ממינים פולשים עפ"י צורך כל השנה 4 גרוף מחטים ועלי שלכת פעמיים בשנה אביב מאוחר (אפריל) ובסתיו 5 סילוק ופינוי גזם ופסולת מכל סוג שהוא עפ"י הצורך כל השנה 6 פינוי עצים וחלקי עצים שקרסו או נשברו עפ"י הצורך כל השנה 7 גיזום עצים – סניטציה ,הרמת נוף פעם בשנה בהתאם למין העץ ולצורך 8 גיזום ענפי עצים להרחקה מבניינים ומקווי חשמל פעם בשנה לפני החורף (אוקטובר) 9 תחזוקת דרכי מילוט וחרום פעמיים בשנה בסתיו ובאביב (בעיקר בסתיו .891כל העבודות הנדרשות בטבלה שלעיל מפורטות באופן תמציתי ,אולם הקבלן הזוכה יידרש להכין תכנית עבודה שנתית אשר תפרט באופן מקיף את העבודות אותן יבצע בחלוקה לפי חודשי השנה ובהתאם לקטעי העבודה השונים .תכנית זו תוגש לאישור המפקח. ו .ניקוי השטח ופינוי גזם .893כל הפסולת מפעולת הגיזום ,או כל פסולת גננית אחרת שנוצרה כתוצאה מעבודות קבלן הגיזום ,תפונה תוך 82שעות ממקום העבודה. .889על הקבלן לנקות את השטח בסוף כל יום עבודה ,לסלק את הגזם ,שאריות צמחים ,פסולת וכו' באופן שתמנע כל הפרעה למהלך התנועה בשטחי המועצה וסביבתה. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 51 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .888לקבלן אפשרות לפנות את הפסולת לנקודת ריכוז גזם זמנית עליה יורה המפקח ,ממנה תפונה הפסולת לאתר פסולת מורשה. .882נקודת הריכוז הזמנית שמיקומה ייקבע ע"י המועצה ,תהווה מרכז (תחנה) לאיסוף וריסוק כל הגזם של הפרויקט .נקודה זו תנוהל ע"י קבלן הגיזום ובאחריותו להכשיר ולהכין את השטח לקליטת הגזם ולשמור על השטח נקי ומסודר בכל עת. .883כל הגזם והפסולת שירוכזו ימוינו ויופרדו לשלושה סוגים עיקריים: .883.8פסולת אורגאנית הניתנת לריסוק המתאים לחיפוי ,כגון :גזעי וענפי עצים (ללא עלווה) ,פסולת עץ אחרת. פסולת זו ,בהתאם להנחיית המפקח ,תרוסק ע"י ועל חשבון הקבלן ותשמש לחיפוי (פיזור הרסק יעשה ע"י הגיזום הקבלן ועל חשבונו) או תפונה לאתר פסולת מורשה וזאת ע"י וע"ח הקבלן. .883.2פסולת אורגאנית שאינה ניתנת לריסוק ולא מתאימה לחיפוי ,כגון :עלי שלכת ,מחטי אורן ,עשבייה וכו' .פסולת זו תפונה לאתר פסולת מורשה ע"י וע"ח הקבלן. .883.3פסולת אנאורגאנית (פסולת שאינה מתפרקת ,כגון :שקיות ,חלקי צנרת ,זכוכית וכו') .פסולת זו תפונה לאתר פסולת מורשה ע"י וע"ח הקבלן. .884כל הפסולת שנצברה במרכז האיסוף ושאינה מיועדת לריסוק ו/או לחיפוי (כולל חומר מרוסק שלא ישמש לחיפוי) תפונה ע"י קבלן הגיזום ,באחריותו ועל חשבונו לאתר פסולת מורשה ,פינוי זה יעשה לפחות אחת לשבוע .למען הסר ספק ,עלות פינוי הפסולת תהיה כלולה במחיר היחידה והקבלן לא יקבלן כל תמורה נוספת בגין פינוי פסולת. .885כמו כן ,מודגש בזאת כי הובלת פסולת הכרוכה בנסיעה בתוך שטח המועצה מחויבת בתאום מול מחלקת הביטחון של המועצה ובאישור המפקח ,הן לעניין צירי התנועה והן לעניין שעות ההובלה ,לפיכך יתכן והקבלן יחויב לבצע את ההובלה בשעות חריגות .למען הסר ספק ,בעבור הובלה בשעות חריגות ,ככל שאלה תידרשנה ,לא יהיה זכאי הקבלן לכל ת מורה נוספת והנ"ל יהיה כלול במחיר היחידה. .889במידה וימצא כי קבלן או מי מטעמו סילק פסולת כלשהי לאתר לא מורשה ,תהא המועצה רשאית להפסיק את עבודתו עפ"י חוזה זה לאלתר ,ללא כל פיצוי ,או שיפוי כלשהו עקב כך והדבר ייחשב כהפרה של תנאי יסודי בחוזה ע"י הקבלן. .887תשומת לב מיוחדת מופנית לגבי ניקוי והחזרת השטח לקדמותו .הנ"ל כולל את השלמת כל חלקי הכבישים ו/או הדרכים שנהרסו או נפגעו בעקבות ביצוע עבודות כגון :הסדרת כניסה ויציאה זמניים לאתר העבודה וכד' ,הכל לשביעות רצונו המלאה של המפקח. .881כל התשלומים הכרוכים בפינוי הפסולת לרבות :ה עמסה ,הובלה ,פריקה ותשלום אגרות והיטלים ,יחולו במלואם על הקבלן והפסולת תסולק למרחק ללא הגבלה. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 52 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני .883הקבלן ינהל רישום מדויק של כל הכלים המשתתפים בביצוע העבודה וכן של המשאיות המשתתפות בכל סבב פינוי ,הרישום יכלול :מס' המשאית ,שם הנהג ושעת היציאה של המשאית מהשטח וייחתם ע"י הנציג המועצה. .829המועצה רשאית לדרוש מהקבלן הצגת אישורים על תשלום אגרות (היטל הטמנה ,אגרת שפיכה וכו') וכן קבלות המעידות על כמות (משקל/נפח) החומר המפונה ,כפי שיתקבלו מאתר מורשה לסילוק פסולת ,הקבלן חייב להציג למועצה אישורים אלו ,אשר יהוו תנאי לאישור ותשלום החשבון. .828סילוק הפסולת ,כפי שתואר לעיל ,הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה ,בין אם הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לאו ,וכלול במחיר היחידה. ז .ריסוק וחיפוי גזם: .822בכל מקרה אותו יאשר/ידרוש המפקח ,יושאר הגזם אשר הצטבר מגיזום העצים ו/או השיחים בשטח העבודה ,ירוסק ויפוזר כחיפוי במקומות עליהם יורה המפקח ,בין אם הינם בשטח הפרויקט נשוא מכרז זה ובין אם הינם ברחבי שטח המועצה ,ו/או יוערם הרסק במקום עליו יורה המפקח לצורך חלוקה לתושבי המועצה .823למען הסר ספק ,מובהר כי ההחלטה האם לפנות/ליטול את הגזם (כולו או חלקו) או האם לרסקו ולפזרו בשטח כחיפוי או להשאירו לחלוקה ,כאמור לעיל ,נתונה בידי המועצה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והקבלן מחויב לפעול בהתאם להנחיותיה ללא כל תוספת תשלום מעבר לסכום התמורה הנקוב בחוזה. .824בכל מקרה בו יידרש הקבלן ע"י המפקח לפזר רסק כשכבת חיפוי ,מודגש בזאת כי שכבה זו לא תעלה על עובי של 89ס"מ. .825הגזם המיועד לריסוק יהיה נקי לחלוטין מפסולת (אשפה) מכל סוג שהוא ,הריסוק יבוצע תוך הקפדה על גריסה מלאה של החומר .כמו כן ,אין לגרוס ערמות של עלים ,מחטים ושל חומר עשבוני. .829בכל מקרה ,אין לחפות בחומר דק וקל (כגון עלי של כת) שיתפזר ברוח ,אין לחפות בחומר חומצי (כגון :מחטי אורן) ,אין לחפות בגושים גדולים המהווים מפגע אסתטי או יפריעו לקליטת גשמים ויהוו פוטנציאל לשימוש משני (כגון :מדורות או משחקים) ,אין לחפות מעל אבני שפה ובמצבים אחרים בהם עשוי החיפוי להישפך למדרכה או כביש ולהוות שם מפגע. .827יש להתאים את גסות/עדינות החומר המרוסק לסוג השטח המיועד לחיפוי .בשטחים אינטנסיביים ופורמאליים יותר ,החומר יהיה גרוס עדין יותר .בשטחים אקסטנסיביים ושוליים החומר יהיה גרוס גס יותר. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 53 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 51/4לטיפול יערני ח .הדברת עשבייה: .821פרק זה מתייחס לתקופת אחזקת השטחים שהוכשרו כא זורי חיץ ,אשר במהלכה ייתכן ויידרש הקבלן לבצע פעולות הדברה. .823באופן עקרוני לא יותר שימוש בחומרי הדברה מכל סוג שהוא ,אלא במקרים מיוחדים ובהתאם להוראת המפקח יינתן אישור מיוחד ואז יפעל הקבלן בהתאם להנחיות המפורטות להלן. .839אזורי החורש והיער וסביבתם יהיו נקיים מעש בייה חד ורב שנתית משך כל השנה .השימוש בקוטלי עשבים יעשה לפי הוראות החוברת" :המלצות להדברת עשבים ביערות ,שדרות עצים ,גני נוי ובשטחים ללא צמחיה תרבותית" (המחלקה להנדסת הצומח והמחלקה להגנת הצומח ,שה"ם משרד החקלאות .)8333בכל מקרה ריסוס עשבייה ייעשה לפי טבלת ה דברה קבועה המפרטת את החומרים ,המינונים ונפח התרסיס לכל סוג של הדברה .את הטבלה יכין הקבלן ויאשר המפקח פעמיים בשנה ,לפני הקיץ ולפני החורף .למען הסר ספק, לא ירסס קבלן שלא לפי טבלת הדברה מאושרת. דוגמה לטבלת הדברה: העשב המודבר עשבי חורף חד שנתיים החומר המינון גול 499גר'/ד' ראונדאפ 8% סימזין 899גר'/ד' משטח 9.5% נפח תרסיס 35ל/ד' הערות בחודשים נובמבר דצמבר ,לאחר הצצה משמעותית ,כאשר העשבייה הגיעה לגובה של 89-85ס"מ. .838למען הסר ספק בפרויקט זה לא יתאפשר שימוש בחומרי הדברה ,אלא במקרים מיוחדים ורק לאחר הוראת המפקח שתינתן בכתב. .832היה וניתנה הוראה כאמור ,הדברת עשבים תעשה לפי סדר העדיפות הבא :אם ניתן לקצור ,להדביר בקציר .אם לא ניתן להדביר בקציר ,לרסס בקוטלי מגע ,אם לא ניתן להדביר בקוטל מגע ,לרסס ריסוס מונע הצצה .אם אין ברירה אחרת ,יש לטפל בחישוף או בפליחה של הקרקע ,או לפי הוראת המפקח. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 54 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני מסמך ג' – 4תכנית שלב א' לא בקנ"מ תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 55 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 56 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 57 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 58 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 59 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 60 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 61 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 62 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 63 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 64 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 65 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 66 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 67 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 68 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני מסמך ג' – 5תכנית שלב ב' לא בקנ"מ תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 69 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 70 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 71 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 72 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני מסמך ג' – 6מחירון לביצוע עבודות נוספות תאור הסעיף סעיף תת פרק פרק 0 1 41 עבודות חישוף ,כריתה וגיזום עצים יחידה מחיר יחידה 10 1 41 חישוף שטח. מ"ר 3.90 20 1 41 הסרת צמחיה וניקוי השטח. מ"ר 2.00 30 1 41 כריתת עץ מכל סוג שהוא ,שגובהו עד 4מ' (כולל) מעל פני הקרקע ,כולל פינוי הגזם לאתר מורשה לסילוק פסולת ו/או ריסוק הגזם וחיפוי. יח' 300.00 40 1 41 כריתת עץ מכל סוג שהוא ,שגובהו מ 4 -מ' עד 89מ' (כולל) מעל פני הקרקע ,כולל פינוי הגזם לאתר מורשה לסילוק פסולת ו/או ריסוק הגזם וחיפוי. יח' 350.00 50 1 41 כריתת עץ מכל סוג שהוא ,שגובהו מעל 89מ' מעל פני הקרקע, כולל פינוי הגזם לאתר מורשה לסילוק פסולת ו/או ריסוק הגזם וחיפוי. יח' 400.00 60 1 41 כריתת עצים/שיחים ממינים פולשים. מ"ר 3.00 70 1 41 גרדום גדם עץ מכל סוג שהוא ,קוטר גזע עד 49ס"מ (כולל), לעומק 5ס"מ מפני הקרקע (ללא עקירת השורשים). יח' 180.00 80 1 41 גרדום גדם עץ מכל סוג שהוא ,קוטר גזע מעל 49ס"מ ,לעומק 5 ס"מ מפני הקרקע (ללא עקירת השורשים). יח' 420.00 90 1 41 עקירת גדם עץ מכל סוג שהוא (כולל עקירת גוש השורשים). יח' 264.00 100 1 41 גיזום עץ מכל סוג שהוא ,שגובהו עד 7מ' (כולל) מעל פני הקרקע ,כולל פינוי הגזם לאתר מורשה לסילוק פסולת ו/או ריסוק הגזם וחיפוי. יח' 300.00 110 1 41 גיזום עץ מכל סוג שהוא ,שגובהו מעל 7מ' מעל פני הקרקע ,כולל פינוי הגזם לאתר מורשה לסילוק פסולת ו/או ריסוק הגזם וחיפוי. יח' 500.00 829 8 48 התקנת טרסת בולי עץ למניעת סחף. מ"א 899.99 0 2 41 עבודות ביומית (רג'י) 10 2 41 שעת ע בודה של עובד כולל כלי עבודה ידניים ומוטוריים. ש"ע 58.00 20 2 41 שעת עבודה של עובד כולל כלי עבודה ידניים ,אך ללא כלי עבודה מוטוריים. ש"ע 49.00 30 2 41 שעת עבודה של מנהל עבודה מוסמך. ש"ע 72.00 49 2 41 שעת עבודת מחפרון אופני עם פטיש שבירה וכף 29-49ס"מ כדוגמת דגם J.C.Bאו שו"ע ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה. ש"ע 180.00 תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 73 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני סעיף תת פרק פרק תאור הסעיף יחידה מחיר יחידה 59 2 41 שעת עבודת יעה אופני ("שופל גלגלים") כדוגמת דגם 359או שו"ע ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה. ש"ע 285.00 99 2 41 שעת עבודת מחפר הידראולי זחלי ("באגר") כדוגמת דגם "קטרפילר" 385/325/339או שו"ע ,כולל מפעיל ,הובלה (בתנאי שהבאגר יועסק במקום האתר 5ימים רצופים לפחות) וציוד נלווה. ש"ע 280.00 79 2 41 מוביל להובלת ציוד כבד (במשקל מעל 82טון) לכל מרחק .כולל הובלת הציוד לאתר העבודה וממנו (הלוך וחזור) וכן את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המוביל לרבות :מפעיל וציוד נלווה. קומפלט 2,300.00 19 2 41 שעת עבודת משאית רכינה 81מ"ק עם ארגז מתהפך ,לרבות העמסת הפסולת ופינוייה לאתר מורשה לסילוק פסולת ,כולל מפעיל. ש"ע 238.00 39 2 41 כנ"ל (כמו בסעיף )48.2.19כולל מנוף חובק לאיסוף גזם ,לרבות העמסת הגזם ופינויו לאתר מורשה לסילוק פסולת ,כולל מפעיל. ש"ע 250.00 899 2 41 שעת עבודת משאית עם מנוף ,אורך זרוע 84מ' ,כושר הרמה 8.2טון ,כולל מפעיל. ש"ע 420.00 889 2 41 שעת עבודה טרקטור עם סל אפרון לגובה 9-3מטר ,כולל מפעיל, הובלה וציוד נלווה. ש"ע 200.00 829 2 41 שעת עבודת מיני מחפרון אופני עם כף ,פטיש שבירה ,מחפרון/ מקדח קרקע ,כדוגמת דגם "בובקט" ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה. ש"ע 180.00 839 2 41 שעת עבודת טרקטור חקלאי עם כלים ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה. ש"ע 150.00 הערות: המחירים הנקובים בטבלה לעיל הינם ב ,₪ -אינם כוללים מע"מ ,הינם קבועים ואינם ניתנים לשינוי ו/או למשא ומתן. התשלום יהיה לפי הכמויות שימדדו בפועל לאחר הביצוע ,עפ"י שיטות המדידה המחייבות חוזה זה ,התשלום עבור יחידה. למען הסר ספק ,לעבודות נוספות ייחשבו רק עבודות שעל ביצוען הורה המפקח מפורשות ועליהן חתם המפקח ביומן העבודה אשר ינוהל ע"י הקבלן ,כעבודות אשר בוצעו בפועל ,כאמור. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 74 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני מסמך ג' – 7מפרט טכני מיוחד לסעיפי מחירון לביצוע עבודות נוספות כללי: .8חלק זה של המפרט המיוחד בא לפרט ולהסביר את סעיפי המחירון לביצוע עבודות נוספות (מסמך ג' ,)9אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ותנאי המכרז. .2כל העבודות המפורטות במחירון ובמפרט זה יבוצעו עפ"י החוקים ,התקנות וכללי הבטיחות הקפדניים ביותר הקשורים לנושא העבודה. .3המועצה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מהקבלן עבודות נוספות ,קרי עבודות שאינן נכללות במסגרת המחיר הפאושלי לביצוע הסעיפים הנכללים בכתב הכמויות -בהתאם לדרישותיו ,בהתאם לתקציבים העומדים לרשותו ובכפוף לתנאי החוזה .עבודות אלו ישולמו עפ"י המחירים הנקובים במחירון לביצוע עבודות נוספות המצורף כמסמך ג' .9 .4עבור עבודות נוספות אלו ,כהגדרתן לעיל ,תשלם המועצה לקבלן בנפרד ,סכומים בהתאם המחירים הנקובים במחירון (מסמך ג' )9שהינם קבועים ואינם ניתנים לשינוי ו/או למשא ומתן. .5כל המחירים הנקובים במחירון כוללים השלמה מלאה של העבודה ,כולל :הובלה ,הספקת אמצעים ,חומרים ,ציוד, כ"א ,עזרים ,תקורות ,רווח ק בלני ,הוצאות נלוות ,כל פעולה משלימה /נוספת וכו' הדרושים לביצועה המושלם של העבודה. .9הקבלן יבצע כל עבודה שבמחירון בכל מקום ובזמן בהם יורה המפקח ,הן במסגרת תקופת הביצוע והן במסגרת תקופת האחזקה. .7 למען הסר ספק ,לעבודות נוספות ייחשבו רק עבודות שעל ביצוען הורה המפקח מפורשות ועליהן חתם המפקח ביומן העבודה אשר ינוהל ע"י הקבלן כעבודות אשר בוצעו בפועל. .1 ההיקף הכספי של העבודות הנוספות יהיה בכפוף לאמור בתנאי החוזה למכרז זה. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 75 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תת פרק - 5/./עבודות חישוף ,כריתה וגיזום עצים להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון: 5/././1חישוף שטח תאור ותכולת המחיר: חישוף פירושו הסרת הצמחייה הקיימת על שורשיה (כולל עשבים ,שיחים ,לרבות צמחים ממינם פולשים וכן הסרת שכבת העפר העליונה בעובי שאינו עולה על 29ס"מ מפני השטח ,עד לחשיפת פני הקרקע מעשבייה ,צמחייה ופסולת לכל סוגיה ,כולל ני קוי השטח ופינוי הפסולת וסילוקה לאתר מורשה לסילוק פסולת. החישוף יבוצע בהתאם להוראות המפקח ורק לאחר שהמפקח אישר מראש את הביצוע ,את המועדים לביצוע ואת תחום הביצוע. העבודה תבוצע בכל האמצעים הדרושים לרבות :עבודת ידיים ,עובד עם כלי מכאני ,כלי מכאני וכד'. העבודה כוללת פינוי הפסולת תוך 24שעות לאתר מורשה לסילוק פסולת. למען הסר ספק ,כל התשלומים הכרוכים בפינוי הפסולת לרבות :העמסה ,הובלה ,פריקה ותשלום אגרות והיטלים ,יחולו במלואם על הקבלן והפסולת תסולק למרחק ללא הגבלה. הקבלן ינהל רישום מדויק של כל הכלים המשתתפים בביצוע העבודה וכן של המשאיות המשתתפות בכל סבב פינוי, הרישום יכלול :מס' המשאית ,שם הנהג ושעת היציאה של המשאית מהשטח וייחתם ע"י המפקח. הקבלן יציג אישורים על תשלום אגרות (היטל הטמנה ,אגרת שפיכה וכו') וכן קבלות המעידות על כמות (משקל /נפח) החומר המפונה ,כפי שיתקבלו מאתר מורשה לסילוק פסולת ,הקבלן חייב להציג למועצה אישורים אלו ,אשר יהוו תנאי לאישור ותשלום החשבון. מדידה :מ"ר 5/./.21הסרת צמחייה וניקוי השטח תאור ותכולת המחיר: הסרת צמחייה פירושה הסרת הצמחייה הקיימת (עשבים ,שיחים ,לרבות צמחים ממינם פולשים) עד גובה פני הקרקע (כך שכל חלקי הצמח העליונים יוסרו במלואם). ניקוי השטח פירושו ניקוי הכולל איסוף הצמחייה שהוסרה וכן פסולת אשפה אנאורגאנית (פסולת קלה הפזורה על פני הקרקע ושאינה מתפרקת ,כגון :שקיות ,בקבוקי פלסטיק ,זכוכית וכו') ופינויים לאתר מורשה לסילוק פסולת. ה עבודה תבוצע בהתאם להוראות המפקח ורק לאחר שהמפקח אישר מראש את הביצוע ,מועדיו ואת תחומו. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 76 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני העבודה תבוצע בכל האמצעים הדרושים לרבות :עבודת ידיים ,עובד עם כלי מכאני ,כלי מכאני וכו'. העבודה כוללת פינוי הפסולת תוך 24שעות לאתר מורשה לסילוק פסולת. למען הסר ספק ,כל התשלומים הכרוכים בפינוי הפסולת לרבות :העמסה ,הובלה ,פריקה ותשלום אגרות והיטלים ,יחולו במלואם על הקבלן והפסולת תסולק למרחק ללא הגבלה. הקבלן ינהל רישום מדויק של כל הכלים המשתתפים בביצוע העבודה וכן של המשאיות המשתתפות בכל סבב פינוי, הרישום יכלול :מס' המשאית ,שם הנהג ושעת היציאה של המשאית מהשטח וייחתם ע"י המפקח. הקבלן יציג אישורים על תשלום אגרות (היטל הטמנה ,אגרת שפיכה וכו') וכן קבלות המעידות על כמות (משקל /נפח) החומר המפונה ,כפי שיתקבלו מאתר מורשה לסילוק פסולת ,הקבלן חייב להציג למועצה אישורים אלו ,אשר יהוו תנאי לאישור ותשלום החשבון. מדידה :מ"ר 5/./.31כריתת עץ מכל סוג שהוא ,שגובהו עד 5מ' (כולל) מעל פני הקרקע ,כולל פינוי הגזם לאתר מורשה לסילוק פסולת ו1או ריסוק הגזם וחיפוי 5/./.51כריתת עץ מכל סוג שהוא ,שגובהו מ 5 -מ' עד /1מ' (כולל) מעל פני הקרקע ,כולל פינוי הגזם לאתר מורשה לסילוק פסולת ו1או ריסוק הגזם וחיפוי 5/./.41כריתת עץ מכל סוג שהוא ,שגובהו מעל /1מ' מעל פני הקרקע ,כולל פינוי הגזם לאתר מורשה לסילוק פסולת ו1או ריסוק הגזם וחיפוי כריתת עצים כללי בנוסף לאמור במפרט הכללי ,על הקבלן לקבל אישור ה מפקח בכתב לפני כריתת העצים .המפקח לא ייתן אישור כזה לקבלן לפני שזה יציג בפני המפקח אישור של הרשות המקומית או קק"ל לכריתה. התשלום עבור "כופר עץ" וכן עבור אגרת רישיון כריתה יעשה ע"י וע"ח המועצה. המדידה לתשלום לפי יח' כולל כל האמור לעיל. עבודות הכריתה יבוצעו אך ורק ע"י גוזם מומחה בעל תעודות מתאימות אשר עפ"י דרישת המפקח ,יציגן הקבלן לפני תחילת העבודות .למפקח שמורה הזכות לפסול קבלן גיזום שאינו עונה לדרישות המקצועיות. הגוזם יהיה אחראי לביצוע תקין של העבודות ,לבטיחות העובדים ובכלל. על הקבלן לכרות את העץ כך שגובה הגדם שיושאר לא יעלה על /1ס"מ מעל פני הקרקע. העבודות יבוצעו בזהירות המרבית תוך הקפדה על בטיחות העובדים והסביבה ושמירה על כל החוקים והתקנות של בטיחות בעבודה. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 77 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני העבודה כוללת: ./כריתת העץ ,חתוך ענפיו ואיסופם. .2אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים ,לרבות :שילוט ,שילוט מואר ,מחסומים ,אישורי מחלקת הביטחון מטעם המועצה לצורך לחסימת נתיבים וכו' ,הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה. .3מריחת הגדם בחומר מסוג "גרלון" שתעשה עפ"י גודל העץ וסוגו בהתאם להוראות היצרן והנחיות המפקח עד תמותה מלאה (גם אם הפעולה תבוצע מספר פעמים) ,מודגש בזאת כי מריחת הגרלון תעשה מייד עם חיתוך הגזע ,בעוד הגדם טרי (בעץ רב-גזעים ,יש למרוח את כל גדמי העץ). .5פינוי מלא של הגזם לאתר מורשה לסילוק פסולת וזאת תוך 24שעות בלבד מסיום העבודה. .4גובה העץ לצרכי תשלום יקבע עפ"י נתון גובה העץ כפי שמופיע בסקר העצים .במקרה של עץ שלא מופיע בסקר הגובה יימדד לפני הכריתה ויקבע ע"י המפקח בלבד. .6ריסוק וחיפוי גזם: קיימת אפשרות בה יאשר/ידרוש המפקח ,כי הגזם אשר הצטבר מכריתת עץ יושאר בשטח העבודה ,ירוסק ויפוזר כחיפוי במקומות עליהם יורה המפקח. הגזם המיועד לריסוק יהיה נקי לחלוטין מפסולת (אשפה) מכל סוג שהוא ,הריסוק יבוצע תוך הקפדה על גריסה מלאה של החומר .כמו כן ,אין לגרוס ערמות של עלים ,מחטים וחומר עשבוני. בכל מקרה ,אין לחפות בחומר דק וקל (כגון עלי שלכת) שיתפזר ברוח ,אין לחפות בחומר חומצי (כגון מחטי אורן), אין לחפות בגושים גדולים המהווים מפגע אסתטי או יפריעו לקליטת גשמים ויהוו פוטנציאל לשימוש משני (כגון: מדורות או משחקים) ,אין לחפות במצבים בהם עשוי החיפוי להוות מפגע כלשהו. יש להתאים את גסות/עדינות החומר המרוסק לסוג השטח המיועד לחיפוי ,כפי שיורה המפקח .בשטחים אינטנסיביים ופורמאליים יותר ,החומר יהיה גרוס עדין יותר .בשטחים אקסטנסיביים ושוליים יותר החומר יהיה גרוס גס יותר. ריסוק הגזם יעשה ע"י מרסקת גזם בעלת כושר ריסוק ענפים שקוטרם עולה על " . 4החומר המרוסק ישמש לחיפוי בשטח עליו יורה המפקח. למען הסר ספק ,עבודת הריסוק ופיזור החומר המרוסק ב שטח כחיפוי ,כלולה במחיר היחידה ,וההחלטה האם לפנות את הגזם או לרסק את הגזם ולחפות עימו ,הינה בלעדית של המפקח. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 78 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תאור ותכולת המחיר: בכל מקרה של כריתת עץ מכל סוג שהוא ובמצב כלשהו (עץ חולה או מת) על הקבלן לנהוג לפי הכללים הבאים: )8סימון העץ בשטח. )2כריתה ופינוי מלא של הגזם אל אתר מורשה לסילוק פסולת ,כמפורט לעיל. )3מריחת הגדם בחומר מסוג "גרלון" ,כמפורט לעיל. מדידה :יח' 5/./.61כריתת עצים1שיחים ממינים פולשים תאור ותכולת המחיר: כריתת עצים/שיחים ממינים פולשים כגון :שיטה מכחילה ,פרקינסוניה סיכנית ,טבק השיח ,קיקיון וכו' ,תעשה בכל מקום עליו יורה המפקח. העבודה כוללת את כריתת העץ/השיח +מריחת הגדם בחומר מסוג "גרלון" שתעשה עפ"י גודלו וסוגו בהתאם להוראות היצרן והנחיות המפקח עד תמותה מלאה (גם אם הפעולה תבוצע מספר פעמים) .מודגש בזאת כי מריחת הגרלון תעשה מייד עם חיתוך ענפי /גזע הצמח ,בעוד הגדם טרי. העבודה כוללת פינוי מלא של הגזם לאתר מורשה לסילוק פסולת וזאת תוך 24שעות בלבד מסיום העבודה. למען הסר הספק ,כל צמח פולשני ,בין אם הוא עשבוני או מעוצה ,או כזה העונה להגדרת "עץ בוגר" ,בניגוד לאמור במפרט הכללי הבין משרדי ובניגוד לאמור בתקנה 13לפקודת היערות ,לא ייחשב כעץ והתשלום בגין העבודה יינתן לפי מחיר סעיף זה בלבד. במידה ויידרש טיפול בעץ/שיח פולשני בודד ,המחיר יחושב לפי 85מ"ר ליחידה. למען הסר ספק ,בשטח בו בוצעה עבודת כריתת עצים/צמחים ממינים פולשים ,לא תשולם לקבלן תוספת עבור הסרה נוספת באם תהייה באותו שטח צמיחה מחודשת במהלך 9החודשים שלאחר ביצוע עבודת הכריתה. מדידה :מ"ר תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 79 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני 5/./.71גרדום גדם עץ מכל סוג שהוא ,קוטר גזע עד 51ס"מ (כולל) ,לעומק 4ס"מ מפני הקרקע (ללא עקירת השורשים) 5/./.81גרדום גדם עץ מכל סוג שהוא ,קוטר גזע מעל 51ס"מ ,לעומק 4ס"מ מפני הקרקע (ללא עקירת השורשים) תאור ותכולת המחיר: העבודה תבוצע באמצעות מכרסמת שורשים וגדמים בעלת כושר כרסום לעומק 39ס"מ. קוטר הגדם לצרכי תשלום ,יימדד לפני הגרדום בגובה החתך הקיים. גרדום הגדם יעשה לעומק 5ס"מ מתחת לפני הקרקע (ללא עקירת השורשים). העבודה תבוצע בזהירות המרבית תוך הקפדה על בטיחות העובדים והסביבה ושמירה על כל החוקים והתקנות של בטיחות בעבודה. עבודת הגרדום כוללת את אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים ,לרבות שילוט ,שילוט מואר ,מחסומים ,אישורי מחלקת הביטחון מטעם המועצה לצורך לחסימת נתיבים וכו' ,הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה. העבודה כוללת פינוי הגדם ושארי הגדם (נסורת) לאתר מורשה לסילוק פסולת וזאת תוך 24שעות בלבד מסיום העבודה וכן מלוי הבור בשכבות מלוי והידוקן. מדידה :יח' 5/./.91עקירת גדם עץ מכל סוג שהוא (כולל עקירת גוש השורשים) תאור ותכולת המחיר: עקירת הגדם ,כולל גוש השורשים תעשה באמצעות טרקטור בעל יכולת כנדרש. העבודות יבוצעו בזהירות המרבית תוך הקפדה על בטיחות העובדים והסביבה ושמירה על כל החוקים והתקנות של בטיחות בעבודה. עבודת העקירה כוללת את אספקת כל אמ צעי הבטיחות הדרושים ,לרבות שילוט ,שילוט מואר ,מחסומים ,אישורי מחלקת הביטחון מטעם המועצה לצורך לחסימת נתיבים וכו' ,הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה. העבודה כוללת פינוי הגדם וגוש השורשים לאתר מורשה לסילוק פסולת וזאת תוך 24שעות בלבד מסיום העבודה וכן מלוי הבור בשכבות מלוי והידוקן. מדידה :יח' תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 80 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני 5/././11גיזום עץ מכל סוג שהוא ,שגובהו עד 7מ' (כולל) מעל פני הקרקע ,כולל פינוי הגזם לאתר מורשה סילוק פסולת 5/././/1גיזום עץ מכל סוג שהוא ,שגובהו מעל 7מ' מעל פני הקרקע ,כולל פינוי הגזם לאתר מורשה לסילוק פסולת גיזום עצים כללי )8כל עבודות הגיזום יעשו בתאום ובאישור המפקח ולפי עקרונות המפורטים בחוברת "גיזום עצי נוי" מאת ישראל גלון בהוצאת שה"מ ,8333חוברת זו הנה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה. )2המפקח רשאי לבחור כל שיטת גיזום כראות עיניו (דילול ,הסחה וכו') ,או סוג הגיזום (הרמת נוף ,דילול פנים העץ, תיקוני שלד ,סניטציה ,חידוש נעורים וכו') ,הכל כלול במחיר היחידה ובאחריות המלאה של הקבלן ,לא תינתן תוספת כלשהי עבור סוג הגיזום וכמות העצה הגזומה. )3למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי חל איסור מוחלט על ביצוע גיזומי הקצרה כפעולת גיזום שגרתית .פעולה זו תבוצע רק עפ"י דרישת המפקח ובאישורו. )4עבודות הגיזום יבוצעו אך ורק ע"י גוזם מומחה בעל תעודות מתאימות אשר עפ"י דרישת המפקח ,יציגן הקבלן לפני תחילת העבודות .למפקח שמורה הזכות לפסול קבלן גיזום שאינו עונה לדרישות המקצועיות. )5הגוזם יהיה אחראי לביצוע תקין של העבודות ,לבטיחות העובדים ובכלל. )9בגמר טיפול הקבלן בעץ ,על העץ להיות מאוזן ומעוצב ולא תהיה בו כל הפרעה או סכנה לסביבתו .כמו כן ,העץ יהיה נקי מכל מפגע בריאותי שעלול להזיק לו. )7כל עץ אשר ימות עקב עבודה לקויה של הקבלן בעת הגיזום ,ישלם הקבלן למועצה פיצוי מוסכם כנקוב במסמכי המכרז. )1עבודות הגיזום יבוצעו בזהירות המרבית ,תוך הקפדה על בטיחות העובדים והסביבה ושמירה על כל החוקים והתקנות של בטיחות בעבודה. )3העבודות יבוצעו בזהירות המרבית תוך הקפדה על בטיחות העובדים והסביבה ושמירה על כל החוקים והתקנות של בטיחות בעבודה. )89עבודות הגיזום כוללות: א. אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים ,לרבות :שילוט ,שילוט מואר ,מחסומים ,אישורי מחלקת הביטחון מטעם המועצה לצורך לחסימת נתיבים וכו' ,הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 81 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני ב. טיפול בפצעי וחתכי הגיזום בעזרת ריסוס בחומר פונגיצידי מסוג "בנלט" או שו"ע ,סוג החומר טעון את אישור המפקח ,כמו כן למפקח הסמכות להנחות את הקבלן לשימוש בחומרים אשר לדעתו המקצועית ימצאו המתאימים ביותר ,הכל כלול במחיר. ג. מריחת פצעי וחתכי הגיזום במשחת גיזום מסוג "נקטק" או שו"ע .סוג המשחה טעון את אישור המפקח .מודגש בזאת כי מריחת מש חת הגיזום תעשה מייד עם חיתוך ענפי /גזע הצמח ,בעוד הפצע טרי ,כמו כן יש למרוח כל חתך שקוטרו עולה על 5ס"מ. ד. פינוי גזם לאתר מורשה לסילוק פסולת וזאת תוך 24שעות בלבד מסיום העבודה ו/או ריסוק הגזם וחיפוי .למען הסר ספק ,ההחלטה האם לפנות את הגזם או לרסק את הגזם ולחפות עימו ,הינה בלעדית של המפקח. ה. על הקבלן להימנע בעבודתו מכל פגיעה אפשרית בעץ .בכל מקרה של קריעת קליפת העץ או כל פגיעה אחרת בגזעו יש מייד לרסס ריסוס פונגצידי ולעטוף את האזור בבד יוטה ולמרוח משחת גיזום ,כנדרש לעיל. ו. ריסוק וחיפוי גזם: קיימת אפשרות בה יאשר /ידרוש המפקח ,כי הגזם אשר הצטבר מגיזום העצים ו/או השיחים יושאר בשטח העבודה ,ירוסק ויפוזר כחיפוי במקומות עליהם יורה המפקח. הגזם המיועד לריסוק יהיה נקי לחלוטין מפסולת (אשפה) מכל סוג שהוא ,הריסוק יבוצע תוך הקפדה על גריסה מלאה של החומר .כמו כן ,אין לגרוס ערמות של עלים ,מחטים ושל חומר עשבוני וכסחת דשא. בכל מקרה ,אין לחפות בחומר דק וקל (כגון עלי שלכת) שיתפזר ברוח ,אין לחפות בחומר חומצי (כגון מחטי אורן) ,אין לחפות בגושים גדולים המהווים מפגע אסתטי או יפריעו לקליטת גשמים ויהוו פוטנציאל לשימוש משני (כגון מדורות או משחקים) ,אין לחפות במצבים בהם עשוי החיפוי להוות מפגע כלשהו. יש להתאים את גסות /עדינות החומר המרוסק לסוג השטח המיועד לחיפוי ,כפי שיורה המפקח .בשטחים אינטנסיביים ופורמאליים יותר ,החומר יהיה גרוס עדין יותר .בשטחים אקסטנסיביים ושוליים יותר החומר יהיה גרוס גס יותר. ריסוק הגזם יעשה ע"י מרסקת גזם בעלת כושר ריסוק ענפים שקוטרם עולה על " .4החומר המרוסק ישמש לחיפוי בשטח עליו יורה המפקח. למען הסר ספק ,עבודת הריסוק ופיזור החומר המרוסק בשטח כחיפוי ,כלולה במחיר היחידה ,וההחלטה האם לפנות את הגזם או לרסק את הגזם ולחפות עימו ,הינה בלעדית של המפקח. תאור ותכולת המחיר: העבודות יבוצעו בהתאם לאמור בפרק 48.5של המפרט הכללי הבין משרדי ,וכפי שפורט לעיל. גובה העץ לצרכי תשלום יימדד לפני הגיזום ויקבע ע"י המפקח בלבד. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 82 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני מודגש בזאת כי על הקבלן ובאחריותו לדווח באופן מפורט על מועד ,מהות ואופי הגיזום שביצע בכל עץ ועץ (בהתאם למספורו בסקר ו/או ציון מיקום נ.צ – .ככל שנתונים אלה קיימים) לרבות פרוט מקצועי על אופן הביצוע ודגשים למעקב, ככל שיידרש. המחיר כולל אחריות לטיב עבודת הגיזום ולמען הסר ספק ,במידה ויידרשו עבודות נוספות לתיקון /השלמה וכו' לעבודות הגיזום שבוצעו בעץ הנדון ,פעולות אלה יהיו כלולות במחיר היחידה למשך 82חודש מיום הגיזום ולא תשולם כל תמורה עבור עבודות אלה. עבודת הגיזום כוללת את אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים כאמור לעיל. העבודה כוללת פינוי הגזם לאתר מורשה לסילוק פסולת כאמור לעיל. מדידה :יח' 5/././21התקנת טרסת בולי עץ למניעת סחף תאור ותכולת המחיר: על הקבלן לספק בולי עץ בקוטר הנע בין 29-49ס"מ .על בולי העץ להיות ישרים ככל הניתן ונקיים מענפים לכל אורכם. אורך הבולים וגובה הטרסה יקבע בהתאם לנדרש בשטח המיועד למניעת הסחף ,הכל לפי התכנית ו/או הוראות המפקח. לצורך ביצוע הטרסה יוכל להשתמש הקבלן בבולי עץ של עצים שנכרתו במסגרת הפרויקט .מובהר בזאת כי התשלום עבור ביצוע עבודה זו יהיה זהה בין אם סיפק הקבלן את בולי העץ ובין אם השתמש בבולי עץ מעצים שנכרתו בפרויקט, כאמור. הנחת בולי העץ תבוצע בכל אמצעי שהוא ,לרבות כלים מכאניים כבדים ,מנוף וכו'. אופן הנחת הבולים יקבע לפי תכנית ו/או הוראות המפקח בשטח. שיטת היישום :בול העץ הראשון יונח על הקרקע כך שחצי מקוטרו יהיה טמון .בול העץ הראשון יעוגן באמצעות יתדות עשויות ברזל זווית מגולוון במרחק 2מ' אחת מהשניה ,אשר יוחדרו לקרקע לעומק 59ס"מ לפחות ויבלוט מעל פני הקרקע על פי הגובה הסופי הנדרש לייצוב .הבול הבא יונח על גבי הבול הראשון באופן מוקפד כך שתימנע זליגת קרקע מבעד לתפרים שבין בולי העץ וחוזר חלילה ,עד ליצירת כמות הנדבכים הדרושה לגובה הסופי. הנחת בולי העץ תיעשה באופן שלא תהיה הטיה/שיפוע ,אלא כעין קיר אשר יעמוד בניצב. יתדות הברזל זווית לא יבלטו בשום אופן מעבר לנדבך בולי העץ העליונים. ייתכן ותידרש הנחת בולים בודדים בנדבך אחד בלבד לאורך ייצוב מדרונות משופעים. מדידה :מ"א (לפי בול עץ בודד). תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 83 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני תת פרק - 5/.2עבודות ביומית (רג'י) כללי אישור לביצוע עבודות ביומית העבודות יבוצעו אך ורק לפי הוראה מיוחדת של המועצה/המפקח ,בכל שעות היממה .שעות העבודה יאושרו ע"י המפקח ביומן העבודה. יחסי עובד מעביד מובהר בזאת כי למועצה אין יחסי עובד מעביד עם עובדי הקבלן או שלוחיו ועליו לדאוג לכל התשלומים לעובד לרבות תנאים סוציאליים כקבוע בחוק. חישוב שעות מניין השעות יהיה בהתאם לדיווח שיפורט ביומן העבודה בחתימת נציג המועצה. תכולת המחיר בכל סעיפי הרג'י על הקבלן לקחת בחשבון בעת הצעתו :רווח קבלני ,הוצאות ניהול אתר וחברה. להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון: 5/.2./1שעת עבודה של עובד כולל כלי עבודה ידניים ומוטוריים תאור ותכולת המחיר: המחיר כולל :שכר עבודה ,מיסים סוציאליים (כחוק) ,בטוח לאומי ,הובלת העובד וכלי העבודה למקום העבודה וחזרה, השימוש בכלי העבודה ,לרבות :דלקים ,שמנים ,חומרים וכו'. מדידה :שעת עבודה 5/.2.21שעת עבודה של עובד כולל כלי עבודה ידניים ,אך ללא כלי עבודה מוטוריים תאור ותכולת המחיר: המחיר כולל :שכר עבודה ,מיסים סוציאליים (כחוק) ,בטוח לאומי ,הובלת העובד וכלי העבודה למקום העבודה וחזרה, השימוש בכלי העבודה ,לרבות :דלקים ,שמנים ,חומרים וכו'. מדידה :שעת עבודה תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 84 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני 5/.2.31שעת עבודה של מנהל עבודה מוסמך תאור ותכולת המחיר: המחיר כולל :שכר עבודה ,מיסים סוציאליים (כחוק) ,בטוח לאומי ,הובלת העובד וכלי העבודה למקום העבודה וחזרה, השימוש בכלי העבודה ,לרבות :דלקים ,שמנים ,חומרים וכו'. מדידה :שעת עבודה 5/.2.51שעת עבודת מחפרון אופני עם פטיש שבירה וכף 21-51ס"מ כדוגמת דגם J.C.Bאו שו"ע ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה תאור ותכולת המחיר: המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המחפרון לרבות :מפעיל ,הובלה ,ציוד נלווה (כמו כף קדמית ,פטיש, כף חפירה וכו') ,דלקים ,שמנים וכו'. מדידה :שעת עבודה מחפרון אופני כולל מפעיל 5/.2.41שעת עבודת יעה אופני ("שופל גלגלים") דוגמת דגם 941או שו"ע ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה תאור ותכולת המחיר: המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת יעה אופני ,לרבות :מפעיל ,הובלה ,ציוד נלווה (כמו כף נפתחת ,רוטר הידראולי וכו') ,דלקים ,שמנים וכו'. מדידה :שעת עבודה יעה אופני כולל מפעיל 5/.2.61שעת עבודת מחפר הידראולי זחלי ("באגר") ,כדוגמת דגם "קטרפילר" 3/413241331או שו"ע כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה תאור ותכולת המחיר: המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המחפר לרבות :מפעיל ,ציוד נלווה (כמו כף נפתחת ,פטיש שבירה, פטיש חציבה וכו') ,דלקים ,שמנים וכו'. מודגש בזאת כי מחיר היחידה יכלול את הובלת הבאגר לאתר העבודה וממנו ,בתנאי שהבאגר יועסק במקום האתר חמישה ימים רצופים לפחות .למען הסר ספק ,במידה ויועסק הבאגר פחות מחמישה ימים רצופים ,תשא המועצה בעלות ההובלה כנקוב בסעיף המתאים במחירון (מסמך ג' .)9 מדידה :שעת עבודה מחפר הידראולי זחלי כולל מפעיל תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 85 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני 5/.2.71מוביל להובלת ציוד כבד (במשקל מעל /2טון) לכל מרחק תאור ותכולת המחיר: המחיר כולל את הובלת הציוד לאתר העבודה וממנו (הלוך וחזור) וכן את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המוביל לרבות :מפעיל ,ציוד נלווה ,דלקים ,שמנים וכו'. למען הסר ספק ,מחיר היחידה הינו ללא תלות במרחק ההובלה (היינו ,לכל מרחק). מדידה :קומפלט 5/.2.81שעת עבודת משאית רכינה /8מ"ק עם ארגז מתהפך ,לרבות העמסת הפסולת ופינוייה לאתר מורשה לסילוק פסולת ,כולל מפעיל תאור ותכולת המחיר: המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המשאית לרבות :מפעיל ,דלקים ,שמנים ,הובלת החומרים לאתר מורש ה לסילוק פסולת וכן תשלום היטל הטמנה /שפיכה באתר מורשה לסילוק פסולת ,עובדים וכו'. מדידה :שעת עבודה משאית כולל מפעיל 5/.2.91כנ"ל (כמו בסעיף ) 5/.2.81אך כולל מנוף חובק לאיסוף גזם ,לרבות העמסת הגזם ופינויו לאתר מורשה לסילוק פסולת ,כולל מפעיל תאור ותכולת המחיר: המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המשאית לרבות :מפעיל ,דלקים ,שמנים ,הובלת ופינוי הגזם לאתר מורשה לסילוק פסולת וכן תשלום היטל הטמנה /שפיכה באתר מורשה לסילוק פסולת ,עובדים וכו'. מדידה :שעת עבודה משאית כולל מפעיל 5/.2./11שעת עבודת משאית עם מנוף ,אורך זרוע /5מ' ,כושר הרמה /.2טון ,כולל מפעיל תאור ותכולת המחיר: המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המשאית לרבות :מפעיל ,ציוד נלווה ,דלקים ,שמנים וכו'. מדידה :שעת עבודה משאית מנוף כולל מפעיל 5/.2.//1שעת עבודה טרקטור עם סל אפרון לגובה 6-9מטר ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה תאור ותכולת המחיר: המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת האפרון ,לרבות :מפעיל ,הובלה ,ציוד נלווה ,דלקים ,שמנים וכו'. מדידה :שעת עבודה טרקטור עם סל אפרון כולל מפעיל תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 86 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני 5/.2./21שעת עבודת מיני מחפרון או פני עם כף ,פטיש שבירה ,מחפרון 1מקדח קרקע ,כדוגמת דגם "בובקט" ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה תאור ותכולת המחיר: המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המיני מחפרון ,לרבות :מפעיל ,הובלה ,ציוד נלווה (כמו כף קדמית, פטיש ,כף חפירה וכו') ,דלקים ,שמנים וכו'. מדידה :שעת עבודה מיני מחפרון אופני "בובקט" כולל מפעיל 5/.2./31שעת עבודת טרקטור חקלאי עם כלים ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה תאור ותכולת המחיר: המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת הטרקטור לרבות :מפעיל ,הובלה ,ציוד נלווה (מחרשה ,דיסקוס, שרשראות וכו') ,דלקים ,שמנים וכו'. מדידה :שעת עבודה טרקטור חקלאי כולל מפעיל תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 87 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני נספח א' – נוסח ערבות להגשת ההצעה לכבוד המועצה המקומית קרית טבעון הנדון :ערבות בנקאית 1חברת ביטוח מס' ………… ע"ס ₪ ......... הערבות בתוקף עד.............................................. .8על פי בקשת …………………………………………( ..להלן – "המבקש") ,אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש עד לסכום של ___________ ( ₪להלן" :סכום הערבות") ,בקשר למכרז מס' – 4/15לביצועעבודותטיפול יערני להקטנת רגישות לאירועי שריפה בשטחי המועצה המקומית קרית טבעון. .2אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי ,שיכולה לעמוד למבקש בהקשר לחיוב כלפיכם, ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש. .3ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ________ ועד בכלל ,לאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת .כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. .4ערבות זו אינה ניתנת להעברה או הסבה. .5דרישה זו על פי ערבות זו ,יש להפנות לסניף הבנק /סניפנו ,אשר כתובתו היא: ____________________________________________ (בנק) חותמת וחתימה_____________________ (סניף) _______________________________ (כתובת) תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 88 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני נספח ב' – נוסח ערבות ביצוע לכבוד המועצה המקומית קרית טבעון הנדון :ערבות בנקאית 1חברת ביטוח מס' ………… ע"ס ₪ ......... הערבות בתוקף עד.............................................. .8 על פי בקשת …………………………………………( ..להלן – "המבקש") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם בערבות אוטונומית בלתי מותנת לתשלום כל סכום עד לסך___________ ( ₪במילים _________________ )₪כולל מע"מ (להלן" -סכום הקרן") ,בקשר למכרז מס' – 4/15לביצוע עבודות טיפול יערני להקטנת רגישות לאירועי שריפה בשטחי המועצה המקומית קרית טבעון. .2 המדד – מדד תשומות הבנייה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד הבסיס – המדד שהי ה ידוע ביום _____________ או ביום הוצאת כתב ערבות זה ,הנמוך מביניהם. המדד הקובע – המדד הידוע ביום מימוש כתב ערבות זה. .3 אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום עד לסכום הערבות וזאת מיד עם הגיע אילנו דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עלים חובה להוכיח ו/או לנמק ו/או לבס ס את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. .4 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5 ערבות זו תהיה בתוקף לשנה. ________________________ _________________ חותמת וחתימה תאריך חובה לציין בערבות שם בנק ,מספר סניף ,כתובתו ומספר טלפון. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 89 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני נספח ג' – נוסח הודעת זכייה מכרז מס' 51/4לביצועעבודות טיפול יערני להקטנת רגישות לאירועי שריפה בשטחי המועצה המקומית קרית טבעון (בהתאם לסעיף 25למסמך א') תאריך__________ : לכבוד ______________ אנו שמחים לבשר לכם כי ועדת המכרזים המועצה המקומית קרית טבעון החליטה ,לאחר עיון בהצעתכם מיום _______ ,לקבל /לקבל באופן חלקי את הצעתכם ל______________ בקרית טבעון. הודעה זו כפופה לסכומים ,השינויים ,התיקונים וההנחות שגובשו לאחר הגשת הצעתכם ,ככל שגובשו ,ואשר מפורטים להלן: _______________________________________________ תשומת לבכם מופנית לכך ,שבהתאם להוראות סעיף 25למסמך א' למסמכי המכרז ,עם קבלת הודעה זו ,נוצרו ביניכם לבין המועצה יחסים חוזיים בקשר עם העבודות /השירותים /הטובין נשוא המכרז .יחסים אלה אינם מותנים בחתימתכם על מסמך זה ו/או על חוזה ו/או בקבלת הזמנה ,ותנאיהם קבועים במסמכי המכרז. הנכם נדרשים לסור למשרדנו בנין _______ בחדר ____________ למר1גב' __________ (טלפון ________) בתוך 7ימים. עליכם להמציא בתוך 7ימים את המסמכים הקבועים במכרז לרבות: .8ערבות ביצוע. .2אישור קיום ביטוחים. .3בקשות לאישור קבלני משנה וממונה בטיחות. תשומת לבכם מופנית לכך שבהתאם להוראות מסמכי המכרז ,רשאית המועצה ,אך לא חייבת ,לבטל את זכייתכם אם לא תמציאו את כל המסמכים האמורים למועצה בתוך 7ימים וכן רשאית היא במקרה כזה לחלט את הבטוחה שהומצאה על ידכם ,ככל שהומצאה ,ביחד עם הצעתכם. בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,תקופת ההתקשרות הנה בכפוף להוראות מסמך המכרז. בכבוד רב, המועצה המקומית קרית טבעון אגף תפעול תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 90 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני נספח ד' – אישור ביטוח העבודות לכבוד המועצה המקומית קרית טבעון (להלן " -המזמינה" ו1או "המועצה") א.ג.נ,. הנדון: אישור על קיום ביטוחים של ______________________ (להלן "הקבלן") בגין עבודות הנדסיות1גיזום ו1או עבודות חיץ וטיפול יערני ותשתיות ומתן שירותים נלווים עבור המזמינה ,בקשר עם חוזה1מכרז מס' _________ (להלן" :העבודות") אנו הח"מ ___________________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים ומאשרים בזאת כדלהלן: .8 אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות עבור המזמינה כמפורט להלן: א. ביטוח עבודות קבלניות 1ביטוח עבודות הקמה בגין העבודות בערך ________________ ( ₪פוליסה מספר ____________________ ) כלהלן: כולל של פרק א' -ביטוח רכוש ,בכפוף להשתתפות עצמית בסך __________ ש"ח (לא יותר מ 99,999 )₪הכולל גם כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפות עצמית כמקובל לגבי סיכונים אלה, והרחבות כיסוי על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתת ביטוח עבור: הרחבת הכיסוי ( )8רכוש סמוך גבול אחריות1פירוט ההרחבה בסכום השווה ל 89% -מסכום ביטוח העבודות ,אך לא פחות מסך ₪ 259,999 ( )2רכוש שעליו עובדים בסכום השווה ל 89% -מסכום ביטוח העבודות ,אך לא פחות מסך ₪ 259,999 ( )3פינוי הריסות בסכום השווה ל 89% -מסכום ביטוח העבודות ,אך לא פחות מסך ₪ 259,999 ( )4נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי ,עבודה לקויה ,חומרים לקויים נזק ישיר כתוצאה ()5 מתכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים סכום ביטוח מלא בסכום השווה ל 89% -מסכום ביטוח העבודות ,אך לא פחות מסך ₪ 899,999 פרק ב' -ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור ("בטוח צד שלישי") על פי דין המכסה אחריות בגין מעשה או מחדל של הקבלן ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן ,בגין העבודות ו/או בקשר עם העבודות ,בגבול אחריות בסך ₪ 4,999,999לתובע ,למקרה ביטוח אחד ולתקופת הביטוח ובכפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך ₪ 49,999לכל מקרה ביטוח. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 91 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני הבטוח מורחב לכסות גם: הרחבת הכיסוי אחריות לנזקים לרכוש המזמינה אשר הקבלן פועל בו ,לרכוש סמוך ,ולכל רכוש אחר של המזמינה אחריות המזמינה כלפי עובדי הקבלן וכל הפועל בשמו ומטעמו אחריות בגין נזקי גוף הנגרמים במישרין או בעקיפין על ידי שימוש בציוד מכני הנדסי שאין חובה חוקית לבטחו תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי אחריות בגין רעד ,ויברציה, הסרת תמיכות אחריות בגין נזק לכבלים, צינורות ומתקנים תת-קרקעיים, ונזקים עקיפים כתוצאה מכך גבול אחריות1פירוט ההרחבה מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי הכיסוי של רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים ,כמפורט לעיל ,אולם גבול האחריות הכולל של המבטחת בגין נזקים כאמור לא יעלה על גבול האחריות על פי פרק ב'. בגין נזקים שיגרמו להם במהלך ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמינה ₪ 2,999,999 במלוא ( )899%גבול האחריות עד 29%מגבול האחריות הכולל בפוליסה עד 29%מגבול האחריות הכולל בפוליסה. לגבי נזקים עקיפים – ₪ 499,999 פרק ג' -ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים ע"י הקבלן בבצוע העבודות ,לרבות קבלני משנה ועובדיהם בגבולות אחריות בסך ₪ 9,999,999לתובע ובסך ₪ 29,999,999למקרה ולתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמינה היה ותיחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הקבלן וזאת לעניין תאונות עבודה ו/או מחלות מקצוע. הביטוח כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך ₪ 89,999לתאונת עבודה ולמחלת מקצוע. .2 הפוליסות ,תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת הביטוח ובכפוף לשינויים להרחבות ולתוספות המפורטים באישור זה .פוליסת עבודות קבלניות מורחבת לכלול כיסוי לתקופת תחזוקה בת 82חודשים ממועד מסירת העבודות למזמינה. .3 הפוליסות יערכו לתקופה מתאריך ____________עד ___________ (שני התאריכים נכללים) (___ חודשים) וכן פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת 82חודשים. .4 הננו מאשרים כי על פי דרישת הקבלן ו/או המז מינה שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו הביטוחים לתקופות נוספות כפי שיצוין בדרישה .ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הנוספות הנובעות מהארכות אלה. .5 בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד המזמינה ,חברות בנות ,וחברות מסונפות של המזמינה ,עובדי המזמינה .ויתור על תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. .9 אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים: (א) (ב ) (ד) (ה ) (ו) "המבוטח" בפוליסה יהיה הקבלן ו/או המזמינה ו/או קבלנים מבצעי עבודות ו/או קבלני משנה ועובדים של הנ"ל. "המזמינה" לעניין אישור זה ,המועצה המקומית קרית טבעון ו1או חברות בנות ועובדים של הנ"ל. נכלל תנאי הקובע כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול ולא לשינוי לרעה במהלך תקופת הביטוח ותקופות ההארכה ,למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן .במקרה כזה תימסר לקבלן ולמזמינה הודעת ביטול בכתב לפחות 99יום מראש .אולם תשלום לפני שהביטול יכנס לתוקף על ידי הקבלן ו/או על ידי המזמינה יבטל את תוקף הודעת הביטול. תגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ישולמו למזמינה או למי שהמזמינה תורה בכתב לשלם. הביטוחים ימשיכו להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן למזמינה או תום תקופת הביטוח ,המוקדם מביניהן .אולם אם יחל שימוש בעבודות או בחלק מהן, יחול כיסוי מלא לגבי אותו חלק בו החל השימוש בהתאם לתקופת התחזוקה המורחבת. סעיף אחריות צולבת. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 92 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני .7 הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית במקרה נזק. .1 הננו מאשרים כי הביטוחים המפורטים באישור זה קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי המזמינה ,וכל סעיף (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמינה ,ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו מבלי שתהיה לנו זכות השתתפות בבטוחי המזמינה ,ומבלי שתהיה לנו זכות לדרוש ממבטחי המזמינה לשאת בנטל החיוב על פי סעיף 53לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – ,8318וכן אנו מוותרים על טענה של "ביטוח כפל" כלפי המזמינה וכלפי מב טחיה .אנו מאשרים כי יש לראות באמור בסעיף זה כנאמר גם כלפי מבטחי המזמינה. .3 הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. .89 ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים לרעה ללא הסכמתכם מראש ובכתב. ולראיה באנו על החתום ____________________ תאריך _____________________ שם החותם ______________________ חתימה וחותמת המבטח פרטי סוכן הביטוח :שם __________ __________:טלפון__________________ :פקס_________________ : תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 93 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני נספח ה' – תאור המציע והצהרתו יש למלא את טופס ההצעה אך ורק בעט 1בדפוס .אין לבצע מחיקות בטיפקס. על המציע לשים לב להוראות המפורטות לרבות הוראות אופן הגשת ההצעה בסעיף //במסמך א'. .8אנו הח"מ ____________________ ,לאחר שקראנו את כל מסמכי המכרז ,כהגדרתם בסעיף 2.7למסמך מסמך א' ,ולאחר שהבנו את ההוראות ,התנאים והכללים שחלים על המכרז ואשר יחולו על ההתקשרות בין הספק הזוכה לבין עורך המכרז ,ולאחר שקבלנ ו את ההבהרות וההסברים שביקשנו לקבל ,מציעים בזאת לספק למועצה את הטובין ו/או השירותים ו/או העבודות המתוארים במסמכי המכרז ,על פי כל התנאים ,התניות ,והדרישות הכלולים במסמכים אלה ובמחירים המפורטים בהצעתנו. .2מבלי לגרוע מן האמור לעיל אנו מאשרים בחתימתנו כי קראנו והבנו את הוראות מסמכי הרכישה וכי האמור בהם מוסכם ומקובל עלינו. .3הצעה זו תפקע בתאריך המוקדם מבין התאריכים הבאים: .3.8 במועדים והתנאים הנקובים במסמך א' למסמכי המכרז. ו1או .3.2 ביום בו ישיב לנו עורך המכרז את הערובה להבטחת ההצעה ,כהגדרתה בסעיף 2.88למסמך א' ,שהפקדנו, במקרה של אי קבלת ההצעה מכל סיבה. הצעה זו אינה ניתנת לביטול על ידינו לפני תאריך פקיעתה ,כאמור לעיל. .4 פרטי המציע 4.8 שם המציע (כפי שהוא מופיע במשרד הפנים או ברשם החברות/השותפויות וכיו"ב): 4.2 ח.פ1.ת.ז( : .מצ"ב העתק תעודת התאגדות) 4.3 מספר עוסק מורשה: 4.4 כתובת המציע: 4.5 מס' טלפון: 4.9 דוא"ל: 4.7 מס' פקס: 4.1 איש הקשר מטעם הקבלן - שם מלא: תפקיד: טל' נייד: תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 94 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני .5 אנו מצהירים ומאשרים כי אנו מקיימים את כל התנאים שהוגדרו במסמכי המכרז כתנאים מוקדמים/תנאי סף וכן ,כי נכון למועד הגשת הצעה זו ,לא ידוע לנו על אפשרות לפיה לא נוכל לקיימם בכל תקופת החוזה ,ככל שהצעתנו תיבחר. .9 אנו מצהירים כי אין אנו נמצאים בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל. .7 אנו מצהירים ומאשרים כי אנו מקיימים את כל התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז .וכן ,כי נכון למועד הגשת הצעה זו ,לא ידוע לנו על אפשרות לפיה לא נוכל לקיימם בכל תקופת החוזה ,ככל שהצעתנו תיבחר. .1 מחזור הכנסות שנתי אנו מצהירים כי מחזור עסקינו השנתי הממוצע ממתן שירותי גיזום ,כריתה ואחזקת עצים עולה על ₪ 8,999,999 בתוספת מע"מ לשנה ואינו נופל מ ₪ 199,999 -בתוספת מע"מ לשנה בכל אחת מהשנים .2984 ,2983 ,2982 מצ"ב אישור חתום בידי רו"ח ,בנוסח נספח ז' למסמכי המכרז ,להוכחת אמיתות נתונים אלה. .3 ניסיון במתן שרותי גיזום ,כריתה ואחזקת עצים אנו מצהירים כי במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה ביצענו וסיימנו לפחות פרויקט אחד הכולל מתן שרותי גיזום ,כריתה ואחזקת עצים ,בהיקף שלא יפחת מ ₪ 399,999 -בתוספת מע"מ ,עבור רשויות מוניציפאליות ,גופים ציבוריים ו/או מוסדות ו/או רשויות ו/או למוסדות להשכלה גבוהה ,כמפורט בסעיף 5.9במסמך א' ופרטיהם להלן: מס' שם המזמין פרטי הפרויקט היקף הכספי בש"ח מועד תחילה ומועד סיום שם הממליץ ,תפקידו ופרטי התקשרות לפני מע"מ .8 .2 .3 .4 .5 תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 95 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני .89כל הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין (להלן בסעיף זה – "ההיתרים") ,כשהם תקפים ,לפחות עד למועד האחרון בו תקפה הצעתו ,כאמור במסמך א' בסעיף 8.1לעיל והמציע צירפם להצעתו. .88אנו מצהירים כי אנו עומדים בדרישות כל תקן ישראלי רשמי רלבנטי ,כמשמעותו בחוק התקנים ,התשי"ג – .8353 .82אנו מצהירים כי כל האישורים והמסמכים תקפים למועד הגשת המכרז. .83אנו מאשרים בזאת כי יש ברשותנו את כל האמצעים ,הציוד ,הידע ,הכישורים ,ההון ,ההיתרים ,הרישיונות, העובדים וכל הדרוש לביצוע מושלם ולקיום כל התחייבויות הזוכה במכרז זה והכל ברמה מקצועית גבוהה ובסטנדרטים מעולים ומתחייבים כי אלה יהיו ברשותנו בכל תקופת ההתקשרות בינינו לבין המועצה ככל שהמועצה תבחר בהצעתנו כהצעה הזוכה. .84להצעתנו מצ"ב כל המסמכים ,האישורים וההיתרים הנדרשים במסמכי המכרז ,לרבות :כל מסמכי המכרז על כל נספחיו ,כשהם ממולאים כנדרש וחתומים בתחתית כל עמוד ומאושרים על ידי עו"ד ו/או רו"ח בכל מקום בו עליהם להיות מאושרים. .85מסמכים נוספים הדרושים להצעתנו מצ"ב כל המסמכים ,האישורים וההיתרים הנדרשים במסמכי המכרז ,לרבות: 1 .85.8מסמכי עדכונים ותשובות ,כהגדרתם במסמכי המכרז ,כשהם חתומים ,כולם . .85.2על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים " :עסק" ; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים ,תשנ"ב.)8332 - .85.3מצ"ב העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה. .85.4מצ"ב העתק תעודת הסמכה מאושר ע"י עו"ד (העתק נאמן למקור") של משרד החקלאות כגוזם מומחה. .85.5מצ"ב העתק תעודת הסמכה בתוקף מאושר ע"י עו"ד (העתק נאמן למקור") כגוזם מטפס שלב ג' ,אשר עברו הכשרה כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה (התשס"ז ,)2997ע"י מוסד/מדריך המוכר ע"י משרד התמ"ת לצורך העברת הדרכות אלה. יש לוודא חתימה +חותמת בתחתית כל אחד מעמודי מסמך זה (נספח ה') וכן בתחתית כל אחד מעמודי מסמך הליך הרכישה. 1באחריות המציע לעקוב אחרי העדכונים והתשובות באופן שוטף ורציף .למען הסר ספק מובהר כי המועצה רשאית לפסול את הצעתו של מציע שלא צרף את העדכונים החתומים. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 96 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני (נספח ה' – הצעת המציע – המשך) תצהיר אני הח"מ __________________ ____________________ נושא ת.ז__________________________ . ואני הח"מ ______________________________ ת.ז _________________________ המשמשים כ _____________________________________וכ ________________________________ ב _________________________ (להלן – "המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אני מצהיר כדלקמן: א. כי כל הפרטים ,הנתונים ,ההצהרות וההתחייבויות הכלולים בנספח ה' למסמכי מכרז מס' ________________ לביצוע ________________________________ לרבות בהצעה הכספית המצורפת לו ובמסמכים הנלווים המצורפים להצעה ,כפי שפורטו על ידי המציע נכונים ,מלאים ,מדויקים ותקפים. ב. כי כל המסמכים ,האישורים ,ההיתרים והרישיונות המצורפים להצעת המציע הינם העתקים מצולמים של מסמכי המקור וכי נכון למועד חתימתי על תצהיר זה ,הם תקפים וכי לא ידוע לי על כל סייג ,הגבלה ,הוראה ,התניה שיש בהם לפגוע בתקפותם. ג. אני מאשר כי נכון למועד הגשת הצעתו ,וכן לפחות ב 82-החודשים שקדמו להגשת הצעתו ,עובד ועבד בחברה של המציע לפחות עובד שכיר בעלי תעודת הסמכה של משרד החקלאות כגוזם מומחה ושעבר הכשרה כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה (התשס"ז ) 2997ובעל תעודה הסמכה תקפה של משרד התמ"ת כגוזם מטפס שלב ג' כמפורט בסעיף 5.7למסמך א'. ______________________ חתימה אישור עו"ד אני הח"מ ,עו"ד _____________________ _______ מאשר כי גב' /מר____________________________ נוש א/ת ת.ז __________________ .או לחילופין המוכר לי אישית וגב'/מר _________________________ נושא/ת ת.ז _________________ .או לחילופין המוכר לי אישית הינם מורשים לחתום בשם המציע וחתימתם מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. הריני לאשר כי הנ"ל הופיעו בפניי ביום ____ ________ ,וכי לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא ת/יעשה כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה האמור בתצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. _________ ____________________________ תאריך חתימה +חותמת תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 97 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני נספח ו' – הצעת המציע להלן הוראות למילוי ההצעה הכספית: .8 יש למלא בטבלה שלהלן: מחיר מוצע ליחידה. סה"כ המחיר לכל אחד מקטעי העבודה (מכפלת סה"כ השטח במחיר היחידה). בתחתית הטבלה -סה"כ המחיר המוצע לביצוע כל קטעי העבודה. .2 מובהר כי יש למלא את הטבלה בשלמותה .לא נכתב מחיר מוצע לגבי אילו מן הפריטים כאמור -הדבר עשוי להוביל לפסילת ההצעה. .3 מובהר כי גודל השטחים ,כפי שמופיע בטבלה שלהלן הוא הערכה בלבד ומיועד לסייע לקבלן להציע הצעה פאושלית מיטבית לכל קטע עבודה .למען הסר ספק ,גודל השטחים הנתון לא יימדד לפניי ו/או לאחר ביצוע וייחשב לגודל השטח הסופי ,אשר על פיו תשולם התמורה המלאה לקבלן בגין כל קטע וקטע שיבצע. .4 המציע לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי אם יתברר כי הכמויות שיבוצעו בפועל עולות על אלה המצוינות בכתב הכמויות .כמו כן ,מובהר כי הפחתה בכמות העבודות לא תהווה כל עילה לטענה כלשהי ו/או תביעה של הקבלן כלפי המועצה. .5 ככלל ,יובהר ויודגש כי המועצה אינה מתחייבת להזמין עבודות טיפול יערני ,כהגדרתן לעיל ולהלן ,בהיקף כלשהו מהקבלן ,והיקף העבודות שיוזמנו ,באם יוזמנו ,יהיה בהתאם לצרכיה ,סדרי העדיפויות שתקבע ,תקציביה ושיקול דעתה הבלעדי של המועצה. .9 הסכומים בהם ינקוב המציע בהצעתו להלן יחשבו סופיים ויכללו בתוכם תשלום עבור כלל המרכיבים הנדרשים במסגרת המכרז וההסכם על נספחיהם ,לרבות :הציוד ,ההובלה ,עלויות פינוי וטיפול בגזם וניקוי השטח ,תשלום האגרות וההיטלים ,עלויות הסימון ,הגידור ,השילוט ,הביטוחים וכיוצ"ב וכן ,את מרכיב הרווח – בנוסף לשכר העובדים עפ"י הוראות כל דין. המחירים לא יועלו מסיבה כלשהי וכי כל המסים הממשלתיים ,האגרות ,ההיטלים ותשלומי החובה ייכללו בהם. .7 מודגש בזאת כי במסגרת הצעתו ,על מציע להביא בחשבון כי מחיר היחידה לכל קטע עבודה כולל 61חודשי אחזקה ,כמפורט במסמכי המכרז. מסמך זה (נספח ו') יוגש במעטפה סגורה ונפרדת ,שתוכנס לתוך המעטפה אותה מגיש המציע ואשר בה נכללים כל מסמכי המכרז האחרים תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 98 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני בהמשך לאמור לעיל ,אנו מציעים כדלהלן: קטע עבודה שלב בתכנית הכוללת לפי תכנית חישוף מלא לאורך דרכים /1מ' (דונם) דילול סוג א' 24מ' דילול סוג ב' 24מ' (דונם) (דונם) סה"כ שטח קטע העבודה (חישוף + דילולים) (דונם) היחידה א 1 5.6 10.7 7.9 24.2 דונם א 2 9.0 18.9 20.5 48.4 דונם א 3 7.9 8.4 16.6 32.9 דונם א 4 5.0 10.3 15.3 דונם א 5 4.4 18.6 23.0 דונם א 6 11.1 24.6 26.3 62.0 דונם א 7 8.8 14.7 9.8 33.3 דונם א 8 5.5 12.1 17.7 דונם א 9 12.2 12.7 18.9 43.8 דונם א 10 4.0 10.6 10.4 25.0 דונם א 11 5.8 6.7 9.1 21.6 דונם א 12 10.8 29.2 1.7 41.6 דונם א 13 6.8 16.4 23.2 דונם א 14 0.0 דונם ב 1 8.7 23.4 דונם ב 2 11.4 35.7 דונם ב 3 5.8 12.6 דונם 14.7 24.3 6.7 מחיר ליחידה ()₪ לא לביצוע סה"כ מחיר מוצע לביצוע קטע העבודה ()₪ לא לתמחור סה"כ: מע"מ :/8% סה"כ כולל מע"מ: תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 99 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני סה"כ התמורה הכוללת המתבקשת על ידינו בגין ביצוע כל העבודות המפורטות בתכניות ובמפרטים וקיום כל ההתחייבויות החוזיות על ידינו ,מסתכם בסך ________________________________ ₪בתוספת מע"מ ובמילים _______________________________________________________________ בתוספת מע"מ . תאריך_________________________________ : שם המציע_______________________________: חתימה וחותמת___________________________ : תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 100 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני נספח ז' – אישור רואה חשבון לכבוד המועצה המקומית קרית טבעון הנדון :אישור רואה חשבון למכרז מס' 51/4 לביצועעבודותטיפול יערני להקטנת רגישות לאירועי שריפה בשטחי המועצה המקומית קרית טבעון .8שמי ____________________________________ והנני משמש כרואה חשבון חיצוני של המציע ,חברת ________________________ בע"מ ,ח.פ/.ח.צ._______________ . .2 יש לבחור אחד מהנוסחים הבאים ( :נדרש להקיף בעיגול) .2.8 בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים לשנת ,2984, 2983, 2982מחזור ההכנסות הכספי השנתי של המציע ממתן שירותי גיזום ,כריתה ואחזקת עצים הינו: שנת 21/2 שנת 21/3 ______________ ( ₪לא כולל מע"מ) ______________ ( ₪לא כולל מע"מ) שנת 21/5 ______________ ( ₪לא כולל מע"מ) .2.2 בהתאם לדוחות המע"מ שהוגשו ע"י המציע/החברה בשנת ,2984, 2983, 2982מחזור ההכנסות הכספי השנתי של המציע ממתן שירותי גיזום ,כריתה ואחזקת עצים הינו : שנת 21/2 שנת 21/3 ______________ ( ₪לא כולל מע"מ) ______________ ( ₪לא כולל מע"מ) שנת 21/5 ______________ ( ₪לא כולל מע"מ) .2.3 ככל שהמציע אינו מעוניין לפרט את מחזור הכנסותיו ,ניתן לציין כי מחזור הכנסותיו השנתי הממוצע של המציע ממתן שירותי גיזום ,כריתה ואחזקת עצים בשנים 2982-2984עולה על + ₪ 8,999,999מע"מ ואינו נופל מ ₪ 199,999לשנה בכפוף לנכונות הנתון. תאריך ________________ שם וחתימת רו"ח _______________________ תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 101 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני נספח ח' – טופס לתשלום דמי השתתפות במכרז טופס לתשלום דמי השתתפות במכרז מס' 4/15 מכרז לביצועעבודות טיפול יערני להקטנת רגישות לאירועי שריפה בשטחי המועצה המקומית קרית טבעון שם המציע _______________________________: הסכום לתשלום.₪ _____________ : יש לצרף טופס זה והעתק הקבלה שנתקבלה ממדור הגזברות למסמכי המכרז שיוגשו. את התשלום ניתן לבצע באחת מהאפשרויות הבאות: בקופת מדור גזברות במזומן ,או בהמחאה שזמן פירעונה במזומן ,משוכה לפקודת – "המועצה המקומית קרית טבעון". בכרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ,ע"י פנייה בטלפון למחלקת הגבייה בטלפון מס'04-9539226 : תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 102 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני נספח ט' – הצהרה על היעדר ניגוד עניינים שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים הרשות המקומית _________________________________ מועמד/ת לתפקיד _________________________________ חלק א' – תפקידים וכהונות ./פרטים אישיים שם משפחה: _________________ שם פרטי: _________________ מס' זהות: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| תאריך לידה: ____ /__ / כתובת: רח' ____________________ :עיר /ישוב _________________ :מיקוד_______ : מס' טלפון _________________ :מס' טלפון נייד_________________ : .2תפקידים ועיסוקים פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 4שנים אחורה (לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת ,כנושא/ת משרה בתאגיד ,כקבלן/ית ,כיועץ/ת וכד'). נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג (חברה ,שותפות ,עמותה וכיו"ב). נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות). שם המעסיק וכתובתו תחומי הפעילות של המעסיק התפקיד ותחומי האחריות תאריכי העסקה תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 103 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני .3תפקידים ציבוריים פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה 2לעיל. נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 4שנים אחורה. התפקיד הגוף תאריכי מילוי התפקיד .4חברות בדירקטורים או בגופים מקבילים פירו ט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים ,רשויות או גופים אחרים ,בין אם הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים. נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 4שנים אחורה. שם התאגיד /רשות /גוף ותחום עיסוקו תאריך התחלת הכהונה ותאריך סיומה סוג הכהונה (דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות) .ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני – נא לפרט גם פעילות מיוחדת בדירקטוריון ,כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים .5קשר לפעילות הרשות המקומית האם יש ,או היו לך ,או לגוף שאתה בעל עניין בו ,זיקה או קשר ,שלא כאזרח המקבל שירות ,לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם)? נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 4שנים אחורה. נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט. "בעל עניין" בגוף – לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור ,או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, 2 התשכ"ח – ,8391בתאגידים הנסחרים בבורסה ). 2 חוק ניירות ערך ,תשכ"ח8691- "בעל ענין" ,בתאגיד – תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 104 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני כן /לא אם כן ,פרט/י: .9פירוט תפקידים כאמור בשאלות 2-4לגבי קרובי משפחה פירוט תפקידים ,כאמור ,בסעיפים 2-5לעיל לגבי קרובי משפחתך. יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד. נא לפרט את שם הקרוב ,סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל (למשל ,אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון ,יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו ,תאריך התחלת הכהונה ,סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון). "קרוב" – בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך. .7זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד האם אתה ומי שאמורים להיות ממונים עליך (במישרין או בעקיפין) ,או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות ,כמו קשרים עסקיים ,קשרי משפחה או זיקות אחרות? ( )8מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או כמנהלו הכל לי ,או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה הזו – א .יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; ב .הח זיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה" ,נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף (69א)(()2ו) או כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף 802לפקודת מס הכנסה; ( )2חברת בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 105 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני כן /לא אם כן ,פרט/י: .1 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך ,העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים "קרוב" – בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך. כן /לא אם כן ,פרט/י: .3תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה. נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 8-1לעיל (לדוגמה תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה, חברויות בדירקטורים או בגופים מקבילים ,וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית). כן /לא אם כן ,פרט/י: תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 106 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני .89פירוט קורות חיים ועיסוקים נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון ,הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה ,כולל תאריכים. חלק ב' – נכסים ואחזקות .88אחזקות במניות פירוט החזקת מניות בתאגידים ,במישרין או בעקיפין ,או שותפות בגופים עסקיים כלשהם ,שלך או של קרוביך. (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח – 8391בתאגידים 3 הנסחרים בבורסה ). "קרוב" – בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך. כן /לא אם כן ,פרט/י: שם התאגיד/הגוף שם המחזיק (אם המחזיק אינו המועמד) %החזקות תחום עיסוק התאגיד/הגוף 3 חוק ניירות ערך ,תשכ"ח8691- "בעל ענין" ,בתאגיד – ( )3מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או כמנהלו הכ ללי ,או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה הזו – ג .יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; ד .ה חזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה" ,נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף (69א)(()2ו) או כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף 802לפקודת מס הכנסה; ( )6חברת בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 107 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני .82נכסים שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים האם קיימי ם נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך ,שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? כן /לא אם כן ,פרט/י: .83חבות כספים בהיקף משמעותי האם את/ה ,קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים ,אם ישנם ,חייב כ ספים או ערב לחובות או להתחייבויות כלשהם? "קרוב" – בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך. כן /לא אם כן ,פרט/י: .84נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים האם ידוע לך על נכסים אחרים ,שלא פורטו לעיל ,שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? נא להתייחס לנכסים שלך ,של קרוביך ,של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים) ,של גופים שאת/ה בעל/ת עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם. נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה. "בעל עניין" בגוף – לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור ,או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 108 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני כן /לא אם כן ,פרט/י: חלק ג' – הצהרה אני החתום/ה מטה ___________________ ת.ז .מס' _________________ מצהיר/ה בזאת כי: .8 כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מלאים ,נכונים ואמיתיים; .2 כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מידיעה אישית ,אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב היד יעה ,וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית; .3 מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד; .4 אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד ,עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא; .5 אני מתחייב/ת כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו ,במהלך הדברים הרגיל ,סוגיות שלא נצפו מראש ,שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לני גוד עניינים ,איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו. תאריך חתימה תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 109 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני נספח י' – נספח בטיחות הוראות בטיחות מ"מ קרית טבעון לעבודות דילול וכריתה ביער א. כללי: הקבלן ימנה עובד/נציג מטעמו לאחראי על הבטיחות בעבודות הקבלן (להלן" :ממונה הבטיחות מטעם הקבלן"), וזאת לאחר שאושר מראש על ידי מנכ"ל המועצה .ממונה הבטיחות יהיה בעל ההכשרות הבאות: .8 בעל אישור כשירות לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונה על בטיחות)התשנ"ו 8339בתוקף. .2בעל ניסיון כממונה בטיחות בפיקוח על ביצוע עבודות יערניות ,לרבות :גיזום ,כריתה ואחזקת עצים. .3 בעל הסמכה כמדריך עבודה בגובה לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) 2997בתוקף. .4 בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בעבודה בגובה או בפיקוח על עבודות כאלו. .5הכרה של ציוד לעבודה בגובה וציוד מכני. ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יהא כפוף להוראותיו והנחיותיו המחייבות של ממונה הבטיחות של המועצה. ממונה הבטיחות מטעם הקבלן באתר אחראי על קיום כללי הבטיחות ע"י העובדים. ממונה הבטיחות מטעם הקבלן ידריך את העובדים בכללי הבטיחות באתר העבודה וידאג לכך שישתמשו בציוד הבטיחות הנדרש. באתר העבודה יהיה כל זמן העבודה רכב שישמש רכב פינוי במקרה של פגיעה בעובד. באתר העבודה יהיה כל זמן העבודה תיק עזרה ראשונה עם מלאי תחבושות וחומרי חיטוי בעלי תוקף .אחד העובדים יהיה מוסמך להגשת עזרה ראשונה. בשטח ביצוע הכריתות /דילולים יהיו כל העת לפחות 2עובדים. לממונה הבטיחות מטעם הקבלן יהיו מספרי טלפונים של גורמי חירום ועזרה ראשונה הקרובים ביותר לאתר. ב. סיכונים באתר העבודה: .8 לפני תחילת העבודה יבדוק ממונה הבטיחות מטעם הקבלן את האתר ויאתר סיכונים ומפגעים. .2 מפגעים יסולקו וסיכונים יסומנו והעובדים יודרכו להיזהר מהם. (מפגע = מצב המפריע לעבודה ושניתן לסלקו). (סיכון = מצב המסכן את העובד ושאינו ניתן לסילוק). .3 ג. כל עובד הנתקל במפגע או בסיכון ידווח על כך לממונה הבטיחות מטעם הקבלן. בטיחות בעבודה: .8העובדים יהיו מצוידים בציוד מגן האישי הבא בעל תו תקן :משקפי מגן ,כפפות עבודה ,נעלי בטיחות גבוהות, ואפודי זיהוי צהובים. .2 מפעילי המשור המכאני יהיו מצוידים בנוסף כלהלן :קסדת מגן עם מגן שקוף או רשת הגנה על הפנים ,מגני שמיעה (אזניות או אטמי אוזניים) ,מגני רגליים. .3כלי העבודה יהיו במצב תקין. .4העובדים יהיו בקיאים בהפעלת הכלים. .5בטיחות בעבודה עם משור מכני. .5.8הדלקת משור /חרמש מכאני רק כאשר מונח על הקרקע. .5.2כאשר המשור /חרמש המכאני מונע ,יש להרחיק אנשים מקרבתו למרחק העולה על 3מטר. .5.3בזמן העברת המשור /חרמש ממקום למקום יש לכבות המנוע. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 110 מועצה מקומית קרית טבעון מכרז מס' 4/15לטיפול יערני .5.4אין לעשן בזמן תדלוק המשור /חרמש. .5.5את מיכלי הדלק של המשור /חרמש יש להניח במקום מוצל. .9יש להרחיק מאתר העבודה כל אדם שאינו קשור לביצוע העבודה. .7בטיחות בעת הפלת עצים: .7.8לפני הפלת עץ יש לקבוע כיוון הפלה. .7.2יש להרחיק אנשים מהעץ למרחק העולה על פעמיים גובה העץ. .7.3עץ שנפל על עץ עומד אחר ,יושכב ע"י גרירתו עם כננת. .7.4אין לכרות עץ אשר נשען עליו עץ כרות אחר. .1בטיחות בעת גרירת עצים ע"י כננת: .1.8העצים יקשרו לכבל הכננת בעזרת ציוד כשיר ייעודי למטרה זו. .1.2בעת גרירת העצים אין לעמוד ליד הטרקטור ,הכבל או העצים הנגררים ויש להתרחק מהם למרחק העולה על 5מטר ממרכז העץ הנגרר. .1.3תא הנהג של הטרקטור העובד בגרירת עצים יהיה מוגן ע"י רשת. .3אין לבצע כריתה בזמן של ראות לקויה או רוח חזקה. ד. בטיחות אש: .8אין להדליק אש פתוחה בשטח היער. ה. .2 בכל אתר עבודה יהיה כלי כיבוי אש (מחבטים ,מטף ,מרסס גב) תקינים ומלאים. .3 בכל מקרה של שריפה יש לדווח מיידית למוקד המועצה ולמשרד מנהל אגף תפעול. בטיחות בעבודות מיוחדות: .8 בעבודות כריתה ודילול בצידי כבישים יש לעבוד עפ"י הוראות הבטיחות שיינתנו ע"י מע"צ /משטרה. .2בעבודות כריתה ודילול מתחת לקווי חשמל יש לתאם העבודה עם חברת החשמל ולעבוד עפ"י הוראות הבטיחות שינתנו ע"י חברת החשמל. ו. היתרים ורישיונות: .8מפעילי הכלים (טרקט ורים ,כלי רכב וכו') יהיו בעלי רישיונות הפעלה כחוק. .2לכלים העובדים באתר העבודה יהיו היתרי עבודה ורישיונות כחוק. .3אין להפעיל כלים ללא ההיתרים הנ"ל. ז. הוראות כלליות: .8העבודה כוללת אספקת והתקנת כל אמצעי הבטיחות הדרושים ,לרבות :שילוט ,שילוט מואר ,גידור השטח, מעקות זמניים מעל המדרונות ,מחסומים ,אביזרי בטיחות ,שלטי אזהרה להולכי רגל ולכלי רכב וכל הדרוש לשם השלמת העבודה ומניעת נזקי גוף ורכוש לו ולכל צד שלישי .הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה, לרבות :אספקתם /התקנתם /תחזוקתם /תיקונם /החלפתם משך כל תקופת הביצוע. .2מודג ש בזאת כי ממונה הבטיחות של המועצה או מנהל אגף התפעול רשאי לעצור /להפסיק (לאלתר ו/או באופן זמני) את עבודת הקבלן וזאת מכל סיבה הנראית לו כאי שמירה ועמידה בדרישות הבטיחות. .3תנועת כלים הנדסיים תותר רק לצורך הגעה לאזור העבודה ועם עזיבתו ו/או במקרה של הובלת גזם אל מחוץ לשטח התפעולי .מובהר בזאת כי בכל מקרה הקבלן יידרש לתאם הכוונת תנועה לכלים אלו מול מחלקת הפיקוח של המועצה ולהיעזר בשרותם לצורך הכוונת תנועה ,הכל כנדרש. תאריך ____________ :חתימה וחותמת_______________________ : 111
© Copyright 2024