חלק - עיריית באר שבע
עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 1 מכרז פומבי מס' 2232850 לביצוע אחזקה ,אספקה והתקנת מזגנים במבני העירייה ומוסדותיה מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך 51.55.2850עד השעה .52:88 הצעה שתגיע לאחר מועד ההגשה תיפסל ולא תובא לדיון. המסירה תיעשה ידנית במחלקת התקשרויות ,חדר מס' .522 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 5,888ש"ח ,סכום אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז ,טרם רכישתם ,במחלקת ההתקשרויות בעירייה. רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים הרשומים כדין בישראל אשר עומדים בקריטריונים המפורטים בגוף המכרז. ישיבת הבהרות תתקיים ביום 22.58.2850בשעה 5/:88באולם ההנהלה בעירייה. העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. תשומת הלב כי העירייה רשאית לבחור זוכה לכל פרק במכרז באופן נפרד ,ולפצל הזכיה כאמור. כן העירייה רשאית לפצל ביצוע עבודות האחזקה (פרק ב' למכרז) בין שני קבלנים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר ,כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות ,ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים. לוח זמנים לביצוע מכרז 2232850 מועד אירוע 1109.01.92בשעה 90:.. ישיבת הבהרות באולם ההנהלה בבניין העירייה 109901.92בשעה 91:.. המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה 9109901.92בשעה 91:.. המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה אוקטובר 1.92 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 2 הזמנה מכרז פומבי מס' 2232850 לביצוע אחזקה ,אספקה והתקנת מזגנים במבני העירייה ומוסדותיה עיריית באר-שבע [להלן" :העירייה"] מזמינה בזאת הצעות מגופים שונים ,לביצוע עבודות אחזקה ,אספקה והתקנת מזגנים במבני העירייה ובמוסדותיה [להלן – "השירות""/העבודות"] 0השירות והעבודות יבוצעו לפי הוראות מסמכי המכרז והחוזה המצורפות כחלק בלתי נפרד ממסמכים אלה ,ועל הזוכה במכרז יהיה לספק את כוח האדם ,כלי הרכב והציוד הדרושים לביצוע העבודות ולמתן השירותים0 תנאי סף להשתתפות במכרז רשאים להגיש הצעה למכרז יחידים ו3או תאגידים הרשומים כדין בישראל ,והמקיימים במועד הגשת ההצעות, את התנאים המצטברים שלהלן ,כל אחד בהתאם לפרק לגביו הוא מגיש הצעתו: פרק א' למכרז – אספקה והתקנה: .5 קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשמ"ט 5242 -והתקנות לפיו ,בסיווג של לפחות - 518ב' (. )5 .2 בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות בתחום אספקה והתקנה של מזגנים בהיקף כספי כולל שלא יפחת מ- 188,888ש"ח (חמש מאות אלף )₪כולל מע"מ ,עבור גוף אחד לכל אחת מהשנים ,2855-285/עפ"י מאזנים מבוקרים. לחילופין ,ניסיון מוכח בביצוע עבודות בתחום אספקה והתקנה של מזגנים ,בהיקף כספי כולל שלא יפחת מ 218,888 -ש"ח (מאתיים וחמישים אלף ש"ח) לשנה (לא כולל מע"מ) בכל אחד משלושה גופים, לכל אחת מהשנים ,2855-285/עפ"י מאזנים מבוקרים. "גוף" משמעותו -רשות מקומית ו3או משרד ממשלתי ו3או גוף ציבורי אחר; להוכחת הניסיון הנדרש ,יצרף המציע אישור רו"ח ,ואסמכתאות נוספות להוכחת תנאי זה ,כאמור בסעיף (2ו) להוראות כלליות ,לרבות המלצות כאמור בסעיף (יא) להוראות כלליות. ./ אישור ממכון התקנים כי לכל המזגנים המוצעים ע"י המשתתף במכרז ניתן אישור ממכון התקנים לתאימות המזגנים לתקן ישראלי ת"י 220חלק .5 .0 צירוף אישור משטרה או לחילופין תצהיר ערוך וחתום כדין בדבר עמידתו של המציע ,בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א ,1..9-על תקנותיו [החוק והתקנות ,להלן: "חוק עברייני המין"] ,וכן בהוראות חוק העונשין ,התשל"ז 9111-על החקיקה הנובעת ממנו [להלן" :חוק העונשין"] ,והתחייבות כי יעסיק בעבודות נשוא המכרז והחוזה אך ורק עובדים העומדים בדרישות חוק עברייני המין ,ושלא עברו כל עבירה בדרגת "עוון" ו/או "פשע" כמדורג בחוק העונשין0 תצהיר כאמור מופיע בחלק ו '/למסמכי המכרז. .1 צירפו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז [ראו סע' (2ד) לחלק א']. חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 3 פרק ב' למכרז – אחזקה: .5 בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות בתחום אחזקת מזגנים בהיקף כספי כולל שלא יפחת מ 218,888 -ש"ח (מאתיים וחמישים אלף )₪כולל מע"מ ,עבור גוף אחד לכל אחת מהשנים ,2855-285/עפ"י מאזנים מבוקרים. לחילופין ,ניסיון מוכח בביצוע עבודות בתחום אחזקת מזגנים ,בהיקף כספי כולל שלא יפחת מ521,888 - ש"ח (מאה עשרים וחמישה אלף ש"ח) לשנה (לא כולל מע"מ) בכל אחד משלושה גופים ,לכל אחת מהשנים ,2855-285/עפ"י מאזנים מבוקרים. "גוף" משמעותו -רשות מקומית ו3או משרד ממשלתי ו3או גוף ציבורי אחר; להוכחת הניסיון הנדרש ,יצרף המציע אישור רו"ח ,ואסמכתאות נוספות להוכחת תנאי זה ,כאמור בסעיף (2ו) להוראות כלליות ,לרבות המלצות כאמור בסעיף (יא) להוראות כלליות. .2 צירוף אישור משטרה או לחילופין תצהיר ערוך וחתום כדין בדבר עמידתו של המציע ,בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א ,1..9-על תקנותיו [החוק והתקנות ,להלן: "חוק עברייני המין"] ,וכן בהוראות חוק העונשין ,התשל"ז 9111-על החקיקה הנובעת ממנו [להלן" :חוק העונשין"] ,והתחייבות כי יעסיק בעבודות נשוא המכרז והחוזה אך ורק עובדים העומדים בדרישות חוק עברייני המין ,ושלא עברו כל עבירה בדרגת "עוון" ו/או "פשע" כמדורג בחוק העונשין0 תצהיר כאמור מופיע בחלק ו '/למסמכי המכרז. ./ צירפו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז [ראו סע' (2ד) לחלק א']. בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו0 כל המעוניי ן להשתתף יגיש הצעתו בשני העתקים על גבי הטפסים שהומצאו לו וימסור אותם ידנית למחלקת התקשרויות בחדר 911בעיריית באר שבע וזאת עד ליום 51.55.2850במעטפה אשר הומצאה לו ,עד השעה 91:.. (להלן " -מועד ההגשה") 0מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא ,לא תובא לדיון 0לא תתקבל כל מעטפה שלא באמצעות מסירה ידנית0 ישיבת הבהרות תתקיים ביום 1109.01.92שעה 90:..חדר מס' 000באולם ההנהלה בעיריית באר שבע 0 את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז ,וכל שינוי או סטייה מתנאים אלה ,עלול לגרום לפסילת ההצעה .תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם. ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת .חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות משפטיות .הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז ,הינה הישות המשפטית החתומה על כתב ההצעה. ההצעה תחייב את מגישה מעת הגשתה לתיבת המכרזים של העירייה ולמשך שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות .מציע אשר יחזור בו מהצעתו – תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות אשר צורפה להצעה. חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 4 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה ,ואף שלא לבצע כלל את ההזמנה. העירייה שומרת לע צמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה ,והיא שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בפרק ב' למכרז בין מספר מציעים ,ואף שלא לבצע כלל את ההזמנה. מובהר ,כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות ,ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים. הסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומההסכם הנובע ממנו ,תהא לבתי המשפט המוסמכים בבאר-שבע. חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 5 חלק א' -הוראות כלליות: 09 א0 ב0 ג0 ד0 ה0 ה09 ה01 ו0 ו09 ו01 ו00 ז0 ח0 ט0 י'09 י'01 יא09 יא01 יא00 יא02 יב0 מסמכי המכרז כוללים את החלקים הבאים : הזמנה לקבלנים………………………………………………………………0 הוראות כלליות ………………………………………………………………0 הוראות למשתתפים ותנאי המכרז הכלליים……………………………………00 נוסח כתב ערבות בנקאית למשתתפים במכרז ,שיצורף להצעת המשתתף…………000 התחייבות למחלקת הביטוח……………………………………………………0 מפרט טכני מיוחד לעבודות אחזקה ,התקנה ושינויים……………………………00 רמת שירות 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 SLA תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית ,סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים) ,התשס"ה0000000000000000001..2- נוסח אישור בנק על איתנות פיננסית של המשתתף………………………………000 נוסח אישור רו"ח והצהרת המשתתף לפרק א' :אספקה והתקנה 00000000000000000000000000000 נוסח אישור רו"ח והצהרת המשתתף לפרק ב' :תחזוקה 00000000000000000000000000000000000000000 כתב הצהרה והתחייבות לעניין העסקת כח אדם – עבירות פליליות 00000000000000000000000000 הוראות בטיחות לעבודת הקבלן………………………………………………… הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים……………………………… הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז……………………………………………00 מחירון לפרק א' :אספקה והתקנה……………………………………………000000 מחירון לפרק ב' :תחזוקה……………………………………………………… הצעת המשתתף לפרק א' – חלק - 9אספקת מזגנים שונים דגמים …0000000000000……9 הצעת המשתתף לפרק א' – חלק - 1אספקת מזגנים דגמים …00000000000000000000000……1 הצעת המשתתף לפרק א' – חלק – 0הובלה והתקנה ……0000000000000…000000000000000000000 הצעת המשתתף לפרק ב' ………………………………………………………000 נוסח החוזה …………………………………………………………………000 עמ' 0 5 8 91 1. 19 0. 01 01 2. 20 24 28 59 50 בקובץ נפרד בקובץ נפרד 51 58 51 4. 49 מסמכי המכרז כוללים את כל המסמכים שנמסרו לרוכשי מעטפות המכרז ,בקשר עם המכרז הנדון, לרבות כל תוספת ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או הבהרה בכתב שנמסרה לרוכשי חומר המכרז0 01 להצעתו ,יצרף המציע את המסמכים הבאים: אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה -אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה חתומה ע"י (א) מי שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו 0האישור הנ"ל חייב להיות בתוקף בזמן הגשת ההצעה0 אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות -אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי (ב) חשבונות ורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו ,9114 - והתקנות שהותקנו על פיו0 (ג) אישור על ניכוי מס הכנסה במקור0 (ד) ערבות בנקאית – אוטונומית ובלתי מותנית לטובת העירייה ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז כחלק ג' 0הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן (כללי) ,לוח מס' ,90כשמדד הבסיס הוא מדד חודש ספטמבר ,1.92כפי שהתפרסם ב 9509.01.92-או בסמוך לכך ,ושתעמוד בתוקפה עד ליום חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 6 ,950101.95כולל 0סכום הערבות יהא כמפורט להלן ,בהתאם לפרקי ההצעה 0השם המופיע בערבות יהיה שם המציע0 על המציע יהיה להאריך את תוקפה של הערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו ,וזאת בהתאם לדרישתה של העירייה 0משתתף שיידרש לעשות כן ,ולא יעמוד בדרישה זו ,תיחשב הצעתו כפסולה במידה ותוקף הערבות יפוג ,וכן תהווה עילה לחילוט הערבות0 ערבות ההגשה תמומש/תחולט ,בהתראה של 0ימים מראש ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ,במקרה שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר הגשתה ו/או יסתייג מתנאי המכרז ו/או לא יעמוד באיזו התחייבות ו/או ינהג שלא בתום לב בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז ו/או לא יצרף את הערבות הביצוע 0אין במימוש/בחילוט ערבות ההגשה כדי לפגוע בזכות כלשהי מזכויות עורך המכרז לכל סעד אחר ,עפ"י כל דין0 יובהר ,כי על המשתתף לצרף ערבות התואמת לפרק בו בחר להגיש הצעתו ,ועליו לצרף מספר ערבויות כמספר הפרקים לגביהן הוא מגיש הצעה 0לדוגמא ,משתתף המגיש הצעה לשני הפרקים, יגיש שתי ערבויות שונות ,כמפורט להלן 0משתתף שיבחר להגיש הצעה לפרק אחד יגיש ערבות אחת, בהתאם למפורט להלן0 יודגש ,היה ומציע יבחר להגיש הצעה ליותר מפרק אחד ,לא תתקבל ערבות אחת ,אף אם סכומה עונה על סכומי שתי הערבויות0 להלן חלוקת הערבויות לפי פרקים: 09משתתף המבקש להגיש הצעה לפרק א' – אספקה והתקנה -יצרף להצעתו ערבות בנקאית על סך של 588,888ש"ח (מאה אלף ,)₪כולל מע"מ0 01משתתף המבקש להגיש הצעה לפרק ב' – אחזקה -יצרף להצעתו ערבות בנקאית על סך /8,888 ש"ח (שלושים אלף )₪כולל מע"מ0 (ה) אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה0 (ו) אישור רו"ח -בדבר ניסיון המציע כנדרש בתנאים המוקדמים להשתתפות 0על האישור לפרט את הלקוחות עבורם נתן המציע שירותי אספקה והתקנה ו/או תחזוקת מזגנים ,במשך השנים 1.99-1.90 ואת ההיקף הכספי הכולל לכל שנה ושנה ,לגבי כל מזמין ומזמין ,בחתך שנתי ,ולכלול סיכום של כל אחד משלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז וכן את פרטי איש הקשר ברשות0 נוסח האישור למציעים עבור פרק א' (אספקה והתקנה) מצורף כחלק ו'09 נוסח האישור למציעים עבור פרק ב' (תחזוקה) מצורף כחלק ו'01 (ז) אישור מרשם הקבלנים -באשר לסיווג המשתתף ,לפי התנאים הנדרשים בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז0 (ח) מסמכי תאגוד מאושרים ומעודכנים - חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 7 ()9 ()1 ()0 ()2 תעודת האגד מאת רשם החברות (או השותפויות או האגודות השיתופיות); אישור עו"ד המפרט את בעלי המניות בתאגיד והשליטה בו 0במידה ובעל שליטה או בעל מניות כלשהו בתאגיד הינו תאגיד בפני עצמו ,יפורטו גם בעלי מניותיו או שותפיו או בעלי השליטה בו, וכך הלאה ,עד לזיהוי כל היחידים העומדים מאחרי המשתתף במכרז0 תמצית מידע מרשם החברות ,המפרטת את בעלי המניות בתאגיד ,ואת היותו של המשתתף תאגיד פעיל 0האישור חייב להיות מעודכן למועד הגשת ההצעות למכרז0 תקנון התאגדות0 (ט) תצהיר -בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו - 9114 - בהתאם לנוסח התצהיר המפורט בחלק ח' למסמכי המכרז0 (י) העתק חתום של פרוטוקול סיור הקבלנים שהומצא לקבלן ושל כל מסמך נוסף שהומצא על ידי העירייה למשתתפים ,ולרבות תשובות למתן הבהרות0 (יא) המלצות -המעידות על ביצוע עבודות מן הסוג הנדרש במסמכי המכרז ,בהתאם לפירוט המופיע באישור רו"ח [לעיל בס"ק (ו)] באשר לנדרש כתנאי להשתתפות במכרז0 (יב) אישור בנק בדבר יכולת פיננסית של המציע -בהתאם לנוסח המפורט בחלק ו' למסמכי המכרז0 (יג) העתק נוסף של כתב ההצעה ,באופן נפרד (חלקים יא' 9-2למסמכי המכרז)0 (יד) קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז0 (טו) מחירוני הספקים למיגזר הפרטי של המזגנים המוצעים0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 8 חלק ב' -הוראות למשתתפים ותנאים מיוחדים ,והליכי המכרז .5 הוראות למילוי מסמכי המכרז ,ולתנאי המכרז בחלק זה ,ובשאר מסמכי המכרז : המציע/המשתתף -מי שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו0 הקבלן -המציע/המשתתף שיזכה במכרז0 העבודות -עבודות אספקה והתקנת ו/או תחזוקת מזגנים במבני העירייה ומוסדותיה ,בהתאם לתנאי המכרז והחוזה ,ובהתאם להוראות המפקח0 המנהל -מהנדס העיר או מי מטעמו0 המפקח -מי שימונה מטעם המנהל לפקח על ביצוע העבודות נשוא מכרז זה0 (א) על המשתתף למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז 0כמו כן על המציע לחתום על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכרז ,בראשי תיבות ,ולחתום באופן מלא ,על ידי מורשי החתימה מטעמו ,על הדף האחרון של מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטים בדיו ,וביניהם על תנאי המכרז והצהרת המציע ,ונוסח החוזה ונספחיו0 על המציע לחתום על כל מסמך שקיבל מאת העירייה בקשר עם השתתפותו במכרז ,ולרבות הוראות נוספות ,הבהרות ,סיכום סיור קבלנים וכד' ,ולצרפם לחוברת המכרז שתוגש על ידו0 (ב) על המציע למלא פרטים רק במקום המיועד לכך 0כמו כן ,עליו לחתום על הצעתו בדיו ,בתוספת חותמת של המציע ,תאריך וכתובת 0יש לרשום את שם המציע באופן ברור ,בנוסף על חתימה0 במקום שבו נדרשת חתימה ,יש לציין את שמו המלא של החותם ,בכתב ברור0 רישום שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות בחומר המכרז ,שלא במקום המיועד לכך ,אם בגוף המסמכים ואם במכתב לוואי ,לא יחייב את העירייה ועלול להביא לפסילת מסמכי המכרז של המציע0 (ג) על המציע להגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה ,והמציע חייב למלא את כל פרטי כתב ההצעה0 מובהר כי "כתב ההצעה" לעניין זה הינו זה המופיע בחלקים יא' 9-2למסמכי המכרז0 המכרז כולל כתב הצעה לכל פרק בנפרד .על המציע להגיש את כתב ההצעה לגביו הוא מעוניין להגיש הצעה, ובו ינקוב באחוז ההנחה המוצע ,באחוזים חיוביים בלבד. תשומת לב המציעים כי מחירון פרק א' נחלק לשלושה חלקים ,וניתן להגיש שיעור הנחה נפרד לכל אחד מן החלקים בפרק זה (כאשר ההנחה הינה אחידה לכל הפריטים בחלק לגביו נקובה ההצעה) .אופן שקלול ההצעות יהיה בהתאם לאמור במסמכי המכרז להלן. יובהר ,כי שיעור ההנחה יהיה אחיד לכל הפריטים במחירון לפרק ב'. עוד יובהר ,כי אין מניעה להגיש הצעות ליותר מפרק אחד ,תוך מתן אחוז הנחה נפרד לכל פרק ,ולגבי פרק א' – שיעור הנחה לכל חלק. הצעה אשר משמעותה תוספת מחיר (לרבות בדרך של נקיבת הנחה שלילית) תיפסל ולא תובא לדיון. המציע יגיש הצעתו על גבי כתב ההצעה ,בשני עותקים :האחד בגוף החוברת עצמה ,שתוגש על ידו לעירייה ,והשני בעותק נוסף של חלקים יא' 5-/ו3או יא' ,0בנפרד מהחוברת. חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 9 על המציע לנקוב באחוז הנחה בלבד .אחוז ההנחה אשר ננקב לכל פרק יהיה יחול באופן אחיד בנוגע לכל הרכיבים הכלולים באותו הפרק .אחוזי ההנחה המפורטים בכתב ההצעה ירשמו בכתב ברור בעט דיו. משתתף שלא ירשום מאומה בשדה ההצעה ,יחשב כמי שלא הגיש כל הצעה למכרז .הצעה אשר לא תנקוב בשיעור הנחה תיפסל. משתתף המעוניין שלא ליתן כל הנחה ,ירשום בשדה המתאים את הספרה "."8 הצעה שמשמעותה תוספת ,תביא לפסילת ההצעה. (ד) שיעור ההנחה בכל פרק בהצעה ,ייקח בחשבון את כל חובותיו של הקבלן ואת כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע העבודות ,והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום או מימון נוסף מאת העירייה0 על המציע לבקר באתרים המיועדים לביצוע העבודות ,והמפורטים במפרט הטכני ובמפרט המיוחד ,בטרם יגיש הצעתו למכרז ,ולבסס את הצעתו על המצב כפי שקיים בפועל 0לא תישמע כל טענה מצד המציע בדבר אי הכרת אתרי העבודה/המתקנים/מערכות ו/או דרישות העבודה0 (ה) שיעורי ההנחה לכל פרק בהצעה ,שניתנו ע"י המציע בהצעתו ,יהיו נכונים למשך כל תקופת ההתקשרות ,בכפוף לעדכוני מדד כמפורט במסמכי המכרז ,ובכפוף לעובדה כי מדובר במכרז מסגרת0 (ו) למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לבצע שיעור מסויים של סוג עבודה/שירות או כל שיעור שהוא ,וכי ההחלטה לגבי כך ,מסורה לשיקול דעתה הבלעדי ,ובכפוף למגבלות תקציביות הקיימות בעירייה ,ובהתאם לצורך0 העירייה תהא רשאית לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף השירות/העבודות הנדרש במכרז, בשל נסיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או תזרימיות ו/או אחרות ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי0 (ז) באם ימצא משתתף כלשהו במכרז ,סתירות ,שגיאות ,או שיהיה לו ספק שהוא בקשר למובן המדוייק של איזה סעיף או פרט ,עליו לפנות למחלקת ההתקשרויות בכתב ותשובה תישלח לכל המשתתפים במכרז 0העירייה אינה אחראית עבור כל פירושים או הסברים שינתנו בעל פה0 המבקש לקבל תשובות בישיבת ההבהרות ,יגיש שאלותיו ,בכתב ,למחלקת ההתקשרויות ,לא e-mail יאוחר מיום 2.55.2850בשעה 52:88באמצעות קובץ WORDבלבד בדוא"ל :[email protected]או בפקס מס' ..8-424040. :יש לוודא קבלת הפניות בטל'0.8-42408.2 : (ח) העירייה רשאית ,בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים 0השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על-ידם בעת רכישת מסמכי המכרז0 (ט) המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז ,יבקר באתרים השונים ובמקום ביצוע העבודות בזמנו החופשי ,וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המקום ,את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצוע העבודות במהלך תקופת ההתקשרות 0ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו ימסרו למעוניינים כאמור בס"ק (ח) לעיל ,וכן בישיבת ההבהרות0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 11 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות : .2 א0 העירייה תבחר לגבי כל פרק בנפרד את המציע שהצעתו הינה הטובה ביותר0 ב0 אופן שקלול הצעות אשר יוגשו לפרק א' (אספקה והתקנה) יהיה כדלקמן: חלק במחירון חלק 5 חלק 2 חלק / נושא אספקת מזגנים – דגמים 5 אספקת מזגנים – דגמים 2 הובלה והתקנה משקל 21% 18% 21% ג0 בעת דיון במכרז ,רשאית העירייה להתחשב ביכולתו הכספית של המציע ,באיכות ההצעה ובטיבה 0כן רשאית העירייה להתחשב בכושרו של המציע לבצע את העבודה נשוא המכרז ,כפי שהדבר נבחן מעבודות קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף0 ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי מכרז של משתתף שהורשע בעבירה פלילית ,לרבות בעבירות בניה לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה 9145 -והתקנות והצווים לפיו0 כן תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון במסמכי מכרז שהוגשו על ידי משתתף הנמצא על שטח ציבורי בתחום העיר באר-שבע ,שלא כדין0 ד0 העירייה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז ,לשם שיפור הצעתו ,בהתאם לדין ,ובהתאם לאמור להלן0 ה0 העירייה רשאית לדרוש מהמציעים ,באם תמצא זאת לנכון ,אישורים נוספים על עבודות או הזמנות והמלצות ממזמינים שעבורם ביצעו המציעים הזמנות 0כן תהא העירייה רשאית לדרוש מהמציע במהלך העיון בהצע תו ,הסברים וניתוח של מחיר היחידה ,והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים והניתוחים הללו לועדת המכרזים או למומחה מטעמה0 ו0 העירייה רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,פרטים נוספים וכל הוכחה שהיא תראה לנכון ,בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא אחר דרישות מהסוג ובהיקף של מטלות העבודה נשוא מכרז זה ,להציג כל מסמך או אישור ,לרבות המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ,בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בסעיף לעיל ובין אם אינו כלול ברשימה זו ,או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים ,והמציע חייב לספק לעירייה את הפרטים וההוכחות הנדרשים 0אם המציע יסרב למסור פרטים ,מסמך ,אישור ,הסבר ,או ניתוח נתונים כאמור ,רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה ז0 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והעירייה רשאית לבחון גם את ניסיונם של המציעים ,כשירותם ,ואופן עבודתם בעבר ,לרבות במסגרת הפעילות העירונית ו/או הפעילות שבוצעה עבורה בעבר0 ח0 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו0 במקרה שכזה ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 11 העירייה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז ,ולרבות הבדיקות המוקדמות ,הוצאות בגין ערבויות ,דמי קניית מסמכי המכרז וכיו"ב הוצאות הכרוכות בבחינת ההליך או בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליך0 ט0 מובהר בזאת במפורש ,כי העי רייה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או לבצע את העבודות נשוא המכרז בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד ,בין בעצמה ובין באמצעות הזוכה במכרז0 י0 אי-הגשת הצעת מחיר ו/או אי-השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת ההצעה0 יא 0העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ,שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי0 יב0 אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על העירייה חובה ,או להעניק למי שנקבע כזוכה את הזכות, להתקשרות עם העירייה בהיקף כלשהו0 יג0 באם תמצא הועדה שגיאה בחישוב הסכומים המפורטים בכתב הכמויות וההצעה ,תקבע הועדה את שיעור ההצעה בהתאם לשיעור שנרשם על ידי המציע בכתב הכמויות לגבי ההנחה0 יד0 העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא ,במידה שויתור שכזה לא יגרום כל נזק לעירייה ולא יפגע ,לדעת העירייה ,בעקרונות השוויון0 טו 0לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של גופים שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות משפטית נפרדת ,כאשר הגוף המאוגד האחד הינו בעל מניות ו/או שותף ו/או בעל קשרי בעלות כלשהם בגוף המאוגד האחר ,הכל בין במישרין ובין בעקיפין0 טז 0לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של מציעים ,שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות נפרדת ,כאשר מי מבין יחידי הגוף המ אוגד האחד ו/או קרובו ,הינו גם בעלים ו/או בעל מניות ו/או שותף ו/או נושא משרה, כמשמעותו בחוק החברות ,התשנ"ט , 9111-ו/או מנהל בגוף המאוגד האחר ,והכל בין בעקיפין ובין במישרין0 קרוב לצורכי סעיף זה משמע :בן זוג וכן אח ,הורה ,הורה הורה ,צאצא ,או צאצא של בן הזוג ,או בן זוגו של כל אחד מאלה0 יז0 לא יהיה רשאי להגיש הצעה למכרז זה מציע אשר יש לו הסכם ,הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין ,עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם למכרז ,או אשר יש לו קשר עם מציע אחר במכרז0 לענין זה: "הסכם ,הסדר ו/או הבנה" -בין במפורש ובין מכללא ,בין בכתב ובין בעל פה או בהתנהגות ,בין אם הוא מחייב על-פי דין ובין אם לאו; "קשר" -המציע שולט או נשלט ע"י המציע האחר ,המציע והמציע האחר נשלטים ע"י אותו בעל שליטה, כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 09148 - חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 12 "במישרין או בעקיפין" – לרבות בכל אחד מאלה: 0aבאמצעות אדם אחר ,קשור או שאינו קשור לצד להסכם ,או ביחד עימו; 0bבאמצעות שלוח או נאמן; 0cביחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם ,הסדר ו/או הבנה; 0dבאמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם ,הסדר ו/או הבנה; 0eמכח החזקה או רכישה בידי קרוב ,חברת נאמנות או חברת רישומים0 יח 0הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז ,על מסמכיו ,לרבות החוזה ונספחיו, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת0 יט 0כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או החוזה ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם ,לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע0 כ0 העירייה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או לבצע בעצמה את העבודות או חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר ו/או להגדיל את היקף העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכוח המכרז ו/או להקטינן ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות העירייה 0העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל כא 0העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק העבודות שהזמנתן בוטלה/ נדחתה כמפורט לעיל0 כב 0בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו ,מכל סיבה שהיא ,לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור ,והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו ,בהתאם להצעתו ו/או ביתר התחייבויותיו על פי החוזה למעט השינויים המתחייבים בנסיבות העניין0 כג 0מובהר בזאת ,כי העירייה תהא רשאית לפצל את הזכייה לפרק האחזקה (פרק ב') עד שני מציעים ,לכל היותר ,ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולנוהל המפורט להלן ,וככל שיוחלט על פיצול: 09 ההחלטה על פיצול הזכייה בפרק ב' למכרז מסורה בידיה של ועדת המכרזים בלבד ,ואין באמור בסעיף זה בכדי לחייב את העירייה בפיצול העבודות ,אלא להבהיר את דרך הפיצול ,במידה ויוחלט כך0 01 בשיקול דעתה תביא בחשבון ועדת המכרזים את גובה ההצעה ,את הפערים בין ההצעות ,חוות דעתו המקצועית של אגף ההנדסה בעירייה ,ואת חוות דעתו של גזבר העירייה ,כמו גם האינטרס הציבורי0 00 בשלב ראשון ,ולאחר שתבחן את כשירות ההצעות שהוגשו לפרק ב' למכרז ,תדרג ועדת המכרזים את ההצעות שעמדו בתנאי הכשירות ,לפי סדר הצעותיהם0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 13 ./ .0 02 היה ושני המדורגים ראשונים הציעו הצעות זהות ,והצעותיהם אושרו על ידי ועדת המכרזים כהצעות כשירות והטובות ביותר ,תכריז ועדת המכרזים על שני המציעים כזוכים ,כל אחד ב - 5.%מהיקף העבודות לפרק ב'0 05 היה ולא נמצאה זהות בהצעות המשתתפים שדורגו ראשונים ,אזי תכריז ועדת המכרזים כזוכה על המציע בעל ההצעה הטובה ביותר ,ותקבע את היקף זכייתו בהתאם לפער בין הצעתו להצעה הבאה בתור 0ככל שהפער גדול יותר ,היקף הזכיה יהא גדול יותר ,אך לא יותר מ 04.%-בעת קביעת אחוזי הזכייה ועדת המכרזים תהא רשאית להתחשב ,בפער בהנחות בין המציעים המדורגים ראשונים וכן בניסיון העירייה עם המציעים0 04 העירייה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכים לשם הגדלת שיעור ההנחה שלהם0 01 יובהר ,כי היה ויהיה מציע כשיר אחד לפרק ב' ,בין אם הוגשה הצעה יחידה ובין אם נותרה יחידה לדיון ,רשאית העירייה להחליט על פי שיקול דעתה כי היקף העבודה שיזכה בו לא יעלה על , 4.%והעירייה תפרסם מכרז חדש ליתרת ההיקף 0במקרה כזה ,עשויה הצעת הזוכה להיות הרף התחתון להצעות0 08 זכותה הבלעדית של העירייה לשנות את היקפי הביצוע שפורטו בסעיפים לעיל ,לגבי מי מהקבלנים ,באם קבלן זה לא עמד בתנאי החוזה ו/או העירייה אינה שבעת רצון מטיב העבודות שביצע ו/או קצב הביצוע שלהן 0 הודעה על הזכייה והתקשרות: (א) עם קביעת הזוכה במכרז ,תימסר לו על כך הודעה 0המציע שייקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה ולהמציא לעירייה ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 8להלן0 משתתף שהצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בכתב ,בדואר רשום ,אליה תצורף הערבות שהוגשה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז0 (ב) היה ומשתתף שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו ,תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז, בהודעה בכתב למשתתף ,החל בתאריך שייקבע על-ידי העירייה בהודעה וזאת ,לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות ,והמציע לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בה 0אין בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין ולפי האמור בחוזה בדבר הפרה יסודית של תנאיו0 (ג) בוטלה כאמור הזכייה במכרז ,רשאית העירייה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגבייה ,וכן למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שייקבע על ידה ,והמציע יפצה את העירייה על כל הפסד שנגרם לה בגין כך0 חתימת החוזה וביטוח קבלני (א) המציע מתחייב לחתום על החוזה [לרבות כל נספחיו] לא יאוחר מאשר תוך 2ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו במכרז [להלן " -החוזה""/ההסכם"] 0עם החתימה על החוזה על המציע להמציא את כל הפוליסות הביטוח כמפורט ובהתאם לתנאי החוזה 0הוראה זו ואישורי הביטוח חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 14 הינן מהותיו ת והפוליסות הנ"ל יומצאו לבדיקת מנהל מחלקת הביטוח בעירייה אשר יפסוק אם הפוליסות ממלאות אחר תנאי החוזה 0המציע הזוכה מתחייב לאור הערות מנהל מחלקת הביטוח ,להמציא לאלתר כל אישור ביטוח ו/או פוליסה או תיקונם על מנת לעמוד בתנאי החוזה0 (ב) .1 אם המציע יסרב לחתום על החוזה או לא ימלא כל תנאי מתנאי המכרז ,ערבותו לא תוחזר לו והעירייה ראשית לגבות את הסכום הנקוב בערבות ,ללא כל הודעה נוספת ,וזאת מבלי לפגוע בזכותה של העירייה לתבוע דמי נזק נוספים ו/או כל סעד אחר או נוסף0 תקופת ההתקשרות והביצוע : (א) תקופת ההתקשרות הינה מיום חתימת ההסכם ועד ליום 00909101.95 (ב) לעירייה נתונה האפשרות ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,להאריך את תקופת ההתקשרות ,לתקופה של עד 91חודשים נוספים ורצופים ,או חלק מהן ,עד שתי פעמים נוספות ונפרדות 0העירייה רשאית לחלק את תקופת ההארכה למספר חודשים כל פעם ,ובתנאי שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על 01חודשים 0העירייה תודיע על רצונה בהארכת ההתקשרות לקבלן ,לפני תום תקופת החוזה המקורי או התקופה המוארכת 0לעירייה קיימת האפשרות הבלעדית לקבוע באם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה0 (ג) בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה ,בכפוף לשינויים שהתחייבו מעצם הארכת ההסכם 0מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג הקבלן להארכה ו/או חידוש הערבויות הבנקאיות ,פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש0 (ד) בנוסף ,בתום תקופת ההסכם ו/או תקופות ההארכה תהא העירייה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וכמידת הצורך ,להאריך את תקופת ההתקשרות ב 0-חודשים נוספים ,וזאת עד לתחילת עבודתו של קבלן חדש0 (ה) הקבלן יתחיל ויסיים את העבודה בהתאם למועדים שייקבעו בהזמנות העבודה אשר יימסרו לו מעת לעת ,או לפי הוראות המנהל או המפקח0 (ו) במידה ולא יעמוד הקבלן במועדים הקבועים בהסכם ובהזמנות העבודה אשר יימסרו לו מעת לעת, ישלם הקבלן פיצויים מוערכים ומוסכמים מראש ,והכל כמפורט בהסכם ,ומבלי לגרוע מכל סעד הנתון לעירייה לפי הדין ו/או ההסכם0 (ז) .4 חרף האמור לעיל ,עיריית באר שבע תהא רשאית להביא ההת קשרות לידי סיום ,במהלך כל תקופת ההתקשרות ,בהודעה מראש ובכתב ,של 0.ימים ,תהא הסיבה לכך אשר תהא0 אופן תשלום התמורה: חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 15 א0 תמורת ביצוע העבודות לפי תנאי המכרז והחוזה ,בשלמותם ,תשלם העירייה את הסכומים שיתקבלו לפי חשבונות שיאושרו על ידי העירייה ואשר יערכו על סמך ההזמנות ,והכל בהתאם למחירים שנקבעו לקבלן במכרז ,ולפי הצעתו שאושרה [להלן – "התמורה"]0 לצורך קבלת התמורה בעד השירותים ,יעביר הקבלן למנהל חשבון מפורט עד ליום חמישי לכל חודש קלנדרי ,ביחס לסכום התמורה המגיע לו בעד השירותים שביצע בחודש שחלף ויצרף לו את פירוט שירותי האחזקה שסופקו ו/או פירוט עבודות ההתקנה שהושלמו (בהתאם לשירותים בהם זכה במכרז)0 לחשבון יצורף טופס דיווח על תקלה שיתקבל מתוכנת המוקד ,חתום על ידי טכנאי הקבלן ונציג העירייה0 במידה והחשבון לא יוגש במועד כאמור סעיף א 0יחשב יום הגשת החשבון כאילו הוגש ב 5לחודש שלאחר קבלת החשבון המתוקן0 ג0 חשבונותיו של הקבלן ייבדקו ע"י המנהל אשר יוכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לאשר את כל החשבון במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל0 במידה ומסיבה כלשהי יוחזר החשבון לקבלן לתיקון ו/או השלמת מסמכים ו/או כל סיבה אחרת יחשב מועד ההגשה לעניין תנאי התשלום כהגשה בחמישי לחודש לאחר קבלת החשבון המתוקן0 ד0 בדיקת החשבון שהוגש ע"י הקבלן כאמור בסעיף ב' לעיל והעברתו לאישור הגזברות ,יתבצעו תוך 95 יום ממועד הגשת החשבון ע"י הקבלן0 ה0 התמורה תשולם לקבלן בשוטף 4. +ימים מיום הגשת החשבון כאמור בס"ק ג' לעיל0 ו0 התמורה תהא צמודה למדד המחירים לצרכן עפ"י ההוראות הבאות: ב0 09במהלך שמונה עשרה החודשים הראשונים של ההתקשרות (שיספרו מהמועד האחרון להגשת ההצעות) ,לא יהא כל שינוי או עדכון במחירי ההסכם לאחזקה ,אספקה והתקנה בהתאם להצעות הקבלן הזוכה ,אלא אם היה ובמהלך שמונה עשרה החו דשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד הרלוונטי ושיעורו עלה לכדי 2%מהמועד האחרון להגשת ההצעות0 היה ועלה המדד הרלוונטי לכדי ,2%תעשה התאמה מדדית לשינויים כדלהלן :שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד ,שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את ,2%לבין המדד הקובע במועדי הגשת החשבונות0 01בתקופה שמעבר לשמונה עשרה החודשים הראשונים של ההתקשרות התחשיב לקביעת שיעור התאמת המדד יתבסס לפי ההפרש שבין המדד האחרון הידוע בתום 98חודשים ממועד אחרון להגשת ההצעות או המדד שיקבע כאמור עפ"י סעיף 9לעיל ,לבין המדד הידוע במועדי הגשת החשבונות 0 ז0 התמורה הנזכרת בסעיף זה היא תמורה מלאה ,הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה ולפי מסמכי המכרז ולפי הדין ,והיא כוללת ,בין היתר ,את חישוב הוצאות הקבלן בגין שכר עבודה והעסקת עובדים ,שימוש בכלי הרכב והציוד ,הוצאות רישיונות והיתרים ,אגרות ותשלומים לפי הדין וכן כל הוצאה אחרת שהיא הדרושה לביצוע העבודות0 ח0 לא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייה ישולמו לקבלן הפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה( ,תשכ"א ,)9149 -החל מהיום ה 94 -לפיגור ועד ליום התשלום בפועל 0ובלבד שהקבלן הגיש דרישה מפורשת לעירייה ,בתוך 4.יום מיום העיכוב 0לא הגיש הקבלן דרישה כאמור, יראוהו כמי שויתר על זכותו לתשלום ריבית פיגורים כלשהי ,ביחס לאותו פיגור בתשלום0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 16 פיגור בתשלום של עד 95יום מהמועד הקבוע לעיל לא ישא כל הפרשי הצמדה וריבית0 .1 ט0 מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם ,מועדי התשלום ודרך העברתם ,תחול בשינויים המחוייבים גם לגבי כל תשלום במקרה בו הופסקה העסקתו של הקבלן טרם סיום תקופת ההסכם ביחס לתשלום היחסי המגיע לו0 י0 העירייה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לעכב או לדחות פרעון כל חשבון אם הקבלן אינו ממלא אחר התחייבויותיו לפי ההסכם 0במקרה שכזה ,תיתן העירייה הודעה בכתב לקבלן ,בה תצויין הסיבה לעיכוב החשבון או דחיית הפרעון כאמור0 הזמנת העבודה : (א) הערכת העירייה כי ההוצאות הכוללות בגין התקשרות זו יעמדו על סך כדלקמן (הסכומים כוללים מע"מ): פרק א' – אספקה והתקנה -כ0₪ 9,5..,... - פרק ב' – אחזקה -כ;₪5..,... - ואולם היא אינה מתחייבת לכך 0העירייה אינה מתחייבת לניצול מלא או חלקי של הערכה תקציבית זו ,והכל יהא בהתאם לצורך ובכפוף להזמנות עבודה חתומות כדין0 (ב) הרשות בידי העירייה להזמין מהקבלן את כל העבודות ו/או חלקן לפי שיקול דעתה המוחלט ועל הקבלן להיענות להזמנות העירייה לבצע את העבודה בהתאם לדרישת העירייה ועל פי תנאי המכרז ובמועד ,וכן הרשות בידי העירייה לבצע חלק מהעבודה בעצמה0 העבודות יכול שתבוצענה במקביל או בדירוג ,לפי הוראת המפקח ,ועל הקבלן להיות ערוך לביצוען לפי הנחיות אלה0 (ב) מובהר ומודגש בזאת במפורש כי העירייה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע חלק מהעבודות ו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות 0העירייה שומרת לעצמה הזכות ,במפורש ,לבצע העבודות נשוא המכרז בשלבים ,להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב את הקבלן לבצע את יתרת העבודות רק לאחר שימצאו התקציבים להשלמת העבודות0 כמו כן ,שומרת העירייה לעצמה את הזכות במפורש על אף כל האמור בחוזה ,לבצע חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או ביטול חלקי ממנה יחויבו את העירייה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לקבלן והקבלן מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז0 העירייה רשאית להגדיל את ההיקף הכללי של החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים המירביים בהתאם להוראות תקנה )1(0לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח 09181 - יובהר בזאת ,כי לא תשולם כל תמורה בגין עבודה שבוצעה ללא הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י רה"ע וגזבר 0לא תשמע כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע עבודה ללא הזמנה חתומה כדין0 (ג) ערבות ביצוע: .0 0809להבטחת מילוי התחייבויותיו ימציא הזוכה לעירייה בזמן חתימת ההסכם ,ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן ,לוח מס' ,90ובתוקף ל 98 -חודשים 0הערבות תהא בנוסח המפורט בחלק ג' למסמכי חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 17 המכרז ,בשינויים המחויבים ,ותשמש כערבות ביצוע לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הזוכה על פי ההסכם כדלקמן: ערבות לפרק א' – אספקה והתקנה :ערבות בנקאית על סך של 588,888ש"ח (מאה אלף ,)₪כולל מע"מ0 ערבות לפרק ב' – אחזקה :ערבות בנקאית על סך /8,888ש"ח (שלושים אלף )₪כולל מע"מ0 09 01 0801על הזוכה יהיה להאריך הערבות ו/או הערבויות מעת לעת ,בהתאם להארכת תקופת ההתקשרות ,כך שבכל מקרה תהא הערבות ו/או הערבויות בתוקף עד 0חודשים לאחר מועד סיום ההתקשרות0 .2 סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז א0 ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז ,לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה ,בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה (19ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג9110- בהתאם לחוק חופש המידע ,תשנ"ח 9118-ובהתאם להלכה הפסוקה0 ב0 מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים [להלן" :חלקים סודיים"] ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז ,ינהג כדלקמן: )9יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד משמעי0 )1מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים ,אם יוכרז כזוכה במכרז 0מציע שסימן חלקים בהצעתו כסודיים יראו אותו כמי שמסכים למסירת שאר חלקי הצעתו אשר לא סומנו לעיון מציעים אחרים. )0סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. ג0 יודגש ,שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות דיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית0 ד0 החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים ,תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה ,ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין. החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה,,תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש. ה0 .58 שמירת זכויות: כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות (א) שימוש במסמכי המכרז ,אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה0 (ב) 055 העירייה תהא זכאית לאכוף על המציע שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז ,בהתאם לתנאי החוזה0 כל ההוצאו ת מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו ,תחולנה על המציע בלבד0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 18 052 חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם0 .5/המחאת זכויות עתידית: מובהר ,כי לעירייה מספר תאגידים עירוניים ומספר מוסדות עירוניים 0בהתאם לכך ,שומרת העירייה לעצמה את הזכות לעשות שימוש בתוצאות מכרז זה גם עבור אותם גופים ו/או מוסדות עירוניים ,בין באמצעות המחאת חלק מזכויותיה לפי ההסכם ובין באמצעות הרחבת מסגרת ההסכם בהתאם לתקנה )1(0לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח 9181 -עבור אותם מוסדות או תאגידים עירוניים0 לפיכך ,מובהר כי יראו את המציע במכרז כמי שהסכים לכך שלעירייה זכות להמחות ו/או להעביר ו/או להסב זכות או יותר מזכויותיה וחובה או יותר מחובותיה ,לתאגיד או למוסד עירוני כאמור0 .50קביעה שונה של בית משפט לאחר זכייה במכרז: נקבע זוכה במכרז [להלן" :זוכה מקורי"] והחל בעבודתו ,ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז [להלן" :זוכה מאוחר"] ,מתחייב הזוכה המקורי לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר 0במקרה שכזה ,לא יהי זכאי הזוכה המקורי לשום פיצוי או תשלום מאת העירייה ,פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל0 לזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העירייה ,בגין ההליך שבוצע0 _________________ שם המציע טל 0פקס המציע חתימה וחותמת המציע: ___________________ כתובת המציע _________________ מס' עסק מורשה/ח0פ שמות מורשי החתימה תאריך : חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 19 חלק ג' -נוסח ערבות להשתתפות במכרז לכבוד עיריית באר שבע א0נ , בנק סניף כתובת הסניף תאריך הנדון :ערבות בנקאית מס' ____________צמודה למדד המחירים לצרכן 09על פי בקשת ___________________________ ת0ז/0ח0פ( ________________ :0להלן: "המבקש/ים") ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום של סכום עד סך של __________ ש"ח (במילים: _____________________ש"ח) (להלן" :סכום הערבות") ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן ,שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר מכרז פומבי מס' 11/1.92לביצוע עבודות אחזקה ,אספקה והתקנה של מזגנים במבני העירייה ובמוסדותיה0 01 בערבות זו: "מדד חדש" -המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו 0 (א) "מדד יסודי" -מדד חודש ספטמבר 1.92שפורסם ביום 95/9./1.92והעומד על סך_________ (ב) נק'0 "מדד" -מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר (ג) כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו ,בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו0 00 אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי 0אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה על סכום הערבות0 20 לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,ולא יאוחר מ 0 -ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד ,כאמור לעיל, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש/ים0 05 ערבות זו תישאר בתוקף עד יום 95בחודש פברואר שנת 1.95ועד בכלל ,ולאחר תאריך זה תהא בטלה ומבוטלת 0דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב ,לא יאוחר מהתאריך הנ"ל0 04 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ,ואינה ניתנת להעברה או להסבה0 בכבוד רב, בנק חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 21 חלק ד' -התחייבות למחלקת הביטוח לכבוד מחלקת הביטוח עיריית באר שבע הנדון :חוזה מס' 11/1.92 עבודות אחזקה ,אספקה והתקנה של מזגנים במבני העירייה ובמוסדותיה 09 לצורך קבלת החוזה הנ"ל הריני מתחייב להמציא לכם את המסמכים המפורטים להלן: א0 עותק מאישור הביטוח (הכולל לפחות את הביטוחים הבאים :לפרק א' – אספקה והתקנה: א 0ביטוח צד שלישי ,ב 0ביטוח חבות מעבידים ,ג 0ביטוח אחריות מקצועית 0ד 0ביטוח חבות המוצר0 לפרק ב' :אחזקה: א 0ביטוח צד שלישי ,ב 0ביטוח חבות מעבידים ,ג 0ביטוח אחריות מקצועית בביטוחים הנ"ל יהיו מבוטחים מבצע העבודה "הקבלן ו/או עיריית באר-שבע0 ב0 אישור מאת חברת הביטוח לפיו הודעת ביטול הפוליסות (בין אם הביטול הינו על פי רצון הקבלן ובין אם על פי רצון המבטח) תישלח לכל אחד מהצדדים המהווים את "המבוטח" ועפ"י הנוסח הרצ"ב: "מוסכם ומוצה ר בזאת ,כי למרות כל האמור בפוליסה ו/או בתוספת כל היא בדבר ביטול הפוליסות עקב אי תשלום פרמיה או בדבר ביטול הפוליסות על ידי הקבלן בתוקף סעיף ביטול הפוליסות ,של תנאים הכלליים ,לא יהיה לביטול הביטוח תוקף אלא אם נמסרה הודעה בכתב בדואר רשום לפחות 4.יום ממועד הביטול"0 01 בכל הפוליסות יכללו התנאים הבאים : תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כנגד העירייה0 א0 הקבלן והעירייה יכללו בשם המבוטח0 ב0 בכל הפוליסות ייכלל סעיף אחריות צולבת0 ג0 00 הריני מצהיר בזה ,על מנת למנוע ספק ,כי אחריותי כקבלן לכיסוי מלא על נזקים חלה עלי בלבד ,בין אם פוליסות הביטוח מכסות נזקים אלה ובין אם אינן מכסות סוג נזק זה ו/או את גובה הנזק0 02 למרות כל האמור לעיל ,עלי לדאוג לפוליסות ביטוח בעלות כיסוי מתאים ,לפי צורך וסוג העבודה שאבצע לפי החוזה0 שם הקבלן __________________ ,חתימת הקבלן שמות החותמים: כתובת ומספר טלפון : תאריך חתימה: חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 21 חלק ה' -פירוט העבודה -מפרט מיוחד מכרז פומבי מס' 2232850 עבודות אחזקה ,אספקה והתקנה של מזגנים במבני העירייה ובמוסדותיה פרק א' :מהות העבודה והגדרות: פרק – 1מבוא 0909כללי מכרז/חוזה זה הינו מכרז "מסגרת " המתייחס לביצוע עבודות אחזקה ,אספקה והתקנת מזגנים בעיריית באר שבע ובמוסדותיה ,לרבות במוסדות חינוך בתחום השיפוט של העיר באר שבע ,לפי דרישת העירייה ,בכמויות ובמועדים שייקבעו בכתבי הזמנה ספציפיים ,מעת לעת ,ובהתאם לחומרים המפורטים בכתב הכמויות (חלקים י' 9-1למסמכי המכרז)0 העירייה אינה מתחייבת למסור את כל העבודות לקבלן זוכה זה או אחר ולא תהיה לזוכה זכות קנויה להיקף פעילות כלשהיא 0זו תיקבע בהתאם לצרכים בתקופת הפעילות ובהתאם להחלטת המנהל 0 התשלום לפי סעיפי כתב הכמויות יהיה רק כנגד ביצוע עבודה או אספקת חומר בכמות שסופקה בפועל ולאחר החזרת החומרים שפורקו או הוחלפו ,ולאחר אישור העבודה ע"י המנהל0 העבודה תבוצע בהתאם למפרט זה ,תקנים המופעים במדריך לקרור ומזוג אויר של האגודה האמריקאית לקרור ומזוג אויר ,הוצאה אחרונה ) ,(ASHRAEהנחיות נציג ובהתאם למפרט הבין משרדי לעבודות בנין בהוצאת משרד הבטחון ,משרד השכון והבנוי ,בהוצאת האחרונה המעודכנת לפרקים הרשומים להלן :פרק - .8עבודות חשמל פרק - 95עבודות קרור ומזוג אויר 0901הגדרות במכרז זה יהיו למונחים שלהלן הפירושים וההגדרות המפורטים בזאת 0מקום שלא נקבעה הגדרה להלן ,תהיה הפרשנות כפרשנותם של המונחים ביתר מסמכי המכרז ולפי הוראות הדין הנוגע לעניין 0במקרה של סתירה ,יגברו המונחים שלהלן על פני פרשנות חלקים אחרים במסמכי המכרז ,הכרעת המנהל תהיה סופית ואילו הוראות הדין יגברו על ההוראות והמונחים שלהלן : בית המשפט -בית המשפט המוסמך בבאר שבע 0 העירייה3המזמין -עיריית באר-שבע0 העיר -העיר באר-שבע0 המפרט -חלק זה -חלק ה' למסמכי המכרז על כל חלקיו ולרבות חלקים ה'-9ה'01 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 22 הקבלן3הזוכה -הזוכה במכרז לפי קביעת ועדת מכרזים של העיריה ,לרבות מנהל העבודה מטעמו ,בעל כשירות לפי הדין ,ולרבות עובדיו ,מועסקיו ,מנהליו ,קבלני המשנה שיועסקו על ידו (אם יאושרו ע"י העירייה), יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו0 לא יעביר ולא ימחה הזוכה במכרז את העבודה נשואת מכרז זה כולה או בחלקה ללא אישור בכתב ומראש מאת המנהל 0 העבודות -עבודות אחזקה ,אספקה והתקנת מזגנים לעירייה וזאת באתרים כפי שיקבע המנהל או לכל מקום אחר כפי שתורה העירייה ,כמפורט בסעיף (909א) לעיל ,וכמפורט להלן בנוסח החוזה0 המוצרים – ציוד המיזוג כמפורט בכתב הכמויות והנדרש לאספקה והתקנה על ידי הקבלן לפי דרישות המפרט כלי רכב וציוד – כלי רכב ,ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות0 מסירת הודעה -כל התקשרות בטלפון ו/או במכשיר קשר ו/או אלחוטית ו/או בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או ברישום ביומני העבודה ו/או בשיחה פנים אל פנים שהועברה לידיעת הקבלן או לנציגו נחשבת כזו שנמסרה לקבלן 0 מתקן 3אתר -כל מקום בו תתבצע עבודתו של הקבלן במסגרת המכרז והסכם זה0 קלקול 3ליקוי – אי ביצוע/השלמת פעולות אחזקה שוטפת בשלמותן כפי שמוגדרות במפרט הטכני ולפי הזמנים הנקובים בו0 אי העמדת צוותים או אמצעים (רכבים כלים וכו') הנדרשים לצורך השלמת ביצוע עבודות כלשהן נשואות מכרז זה 0 אי ביצוע או אי עמידה בלוחות הזמנים של כל אחת מהמטלות ו/או הדרישות המוגדרות במפרט זה0 המנהל – מהנדס העיר או מי שהוסמך על ידו לשמש כמנהל המכרז מנהל העבודה -מנהל העבודה מטעם הקבלן ,בעל כשירות כנדרש לפי הדין0 המפקח -מי שמונה על ידי המנהל לנהל ולפקח מטעם העירייה על ביצוע העבודות נשוא מכרז /הסכם זה0 מחירון 3כתב כמויות -כתב הכמויות המפורט במסמכי המכרז (חלקים י'0)9-1 הזמנה -הקבלן הזוכה יקבל ,מעת לעת ,הזמנת עבודה חתומה כדין על ידי ראש העירייה וגזבר העירייה ,וזאת בטרם ביצוע ו/או אספקה של כל עבודה ו/או מוצר0 החוזה3ההסכם -החוזה המפורט בחלק י"ב למסמכי המכרז ,כולל כל המסמכים הנספחים לחוזה0 הסכום שנקבע בין הצדדים בתמורה לביצוע החוזה ,לפי מסמכי המכרז0 התמורה - המדד -מדד המחירים לצרכן לוח 90המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו0 מדד הבסיס -מדד חודש 1/1.92שיתפרסם ביום 95/9./1.92או בסמוך לכך0 פוליסת ביטוח שתוצא לפי הוראות החוזה0 הפוליסה - שינוי -כל שינוי בעבודה או בחלק ממנה לרבות הוספתה של עבודה או הפחתתה או צמצומה של העבודה ושינויים בתיאור העבודה או איזה חלק ממנה0 0900מהות העבודה העבודות כוללות: העבודה כוללת אחזקה של כל המזגנים בעיריית באר שבע ומוסדותיה הקיימים כיום ו/או יירכשו בעתיד לרבות ביצוע תיקונים נדרשים ,העתקת מזגנים מאתר לאתר וכן אספקה והתקנת מזגנים חדשים לפי דרישת העירייה ,בכמויות ובמועדים שייקבעו בכתבי הזמנה ספציפיים ,מעת לעת ,ובהתאם למחירים המפורטים בכתב הכמויות ובהתאם לפרק בו זכה הקבלן במסגרת המכרז0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 23 העבודה תבוצע בהתאם למפרט זה ,תקנים המופעים במדריך לקרור ומזוג אויר של האגודה האמריקאית לקרור ומזוג אויר ,הוצאה אחרונה) ,(ASHRAEהנחיות נציג ובהתאם למפרט הבין משרדי בכלל ובמיוחד לפרקים לעבודות בנין בהוצאת משרד הבטחון ,משרד השכון והבנוי ,בהוצאת האחרונה המעודכנת לפרקים הרשומים להלן :פרק - .8עבודות חשמל פרק - 95עבודות קרור ומזוג אויר .2 אספקה והתקנת המוצרים: (א) כל המוצרים שיסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ,בעלי אישור מכון התקנים הישראלי לתאימות המזגנים לתקן הישראלי ת"י 112חלק ,9ומטיב מעולה0 (ב) כל המזגנים שיסופקו יעמדו בתקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית ,סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים) ,תשס"ה – 1..2ובהתאם לעדכונים מעת לעת0 (ג) הקבלן יספק ויתקין את המוצרים ,במחירים המפורטים בהצעתו במסגרת המכרז ,בכמויות שיצוינו בהזמנות שיימסרו לו ע"י העירייה ,לפי צרכי העירייה וכראות עיניה0 (ד) הקבלן יספק ויתקין את המוצרים במוסדות העירייה השונים לרבות במוסדות חינוך ו/או בבניין העירייה ו/או בכל מקום אחר בתחום העירייה ,לפי הנקוב בהזמנות ו/או לפי הוראות המנהל, ובתאום עם מנהל מחלקת הרכש0 (ה) הקבלן יספק ויתקין את המוצרים במועדים שייקבעו בהזמנות העירייה ,או לפי הוראות המנהל ובכל מקרה לא יאוחר מאשר תוך שבועיים ( 92ימים) ממועד קבלת ההזמנה 0על אף האמור, במקרים מיוחדים רק המפקח יהיה רשאי לאשר הארכת מועד האספקה וההתקנה0 (ו) 00 בכל הזמנה יצוינו סוגי המוצרים ,תאריך ההזמנה ,תאריך ומקום ההספקה וההתקנה ,והקבלן ימלא אחר תנאי ההזמנה במדויק ובמועד0 התחייבויות הקבלן בקשר עם הציוד: הקבלן יספק ויתקין את המוצרים ב טיב ובאיכות מעולה ובהתאם לאמור במפרטים ,בכתב הכמויות, ובהזמנות שתמציא העירייה מעת לעת: (א) הקבלן יספק מוצרים העומדים בתקן הישראלי הרשמי ,כמשמעו בחוק התקנים ,התשי"ג ,9150 - ובהתאם לדרישות התקן המופיעות במסמכי המכרז ,לרבות הוראות תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית ,סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים) (תיקון) ,התשס"ח – 1..8ובאין כאלה בהתאם להוראות התקן החל על העניין0 (ב) המוצרים שיסופקו לעירייה יהיו ארוזים באריזות מקוריות הנושאות תו תקן ,שם היצרן ,סימון הכמות והקיבולת ,וכן יצורפו הוראות שימוש ומסמכים המעידים על טיב המוצר ,סוגו ,תאורו ותכונותיו0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 24 (ג) מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יספק הקבלן לעירייה ,על חשבונו ,דוגמאות מהמוצרים המתוארים במסמכי המכרז ,לפי דרישת המנהל ו/או אישורים כפי שנדרש0 (ד) הקבלן יבטיח אחריות ושירות באתר ההתקנה ,כמפורט בכתב הכמויות ובמפרט הטכני0 (ה) לא יעשה שום שינוי במוצרים וברכיבי המערכת המקוריים המסופקים על ידי היצרן אלא בהוראת המנהל ובידיעתו0 (ו) הקבלן מצהיר ומתחייב כי כל המוצרים שיסופקו על פי החוזה מיוצרים באופן שוטף וניתן להם שירות ותחזוקה שוטפים על ידי היצרן 0הקבלן מתחייב להחזיק מלאי מספק מתאים ומספיק לצורך ביצוע מלוא העבודות המפורטות במכרז זה ,הן של המוצרים והן של חלקי חילוף רלוונטיים ו/או גז מתאים וכיוצ"ב 0הקבלן מצהיר כי לא ידוע לו על כל הפסקת ייצור ,תמיכה ו/או תחזוקה באחד מהמוצרים שהוצעו 0בכל מקרה ועניין ויש ביכולתו לספק שירות ותיקונים מלאים במהלך תקופת האחריות0 (ז) הקבלן מצהיר ומתחייב להעמיד לרשות העירייה חלפים למוצרים שנרכשו במשך 5שנים מיום הרכישה0 (ח) המחירים עבור חלפים ו/או עבודות שאינם מצוינים בכתב הכמויות ,ייקבעו על פי אחת החלופות הבאות ,עפ"י החלטתו הבלעדית של המפקח: 09מזגנים שונים מהמוצעים בכתב הכמויות – לפי הנחה הממוצעת של המזגנים שהוצעו בכתב הכמויות ביחס למחירון הספק שאותו צרף המציע0 01מחירון דקל עדכני בניכוי ,1.%בצירוף ניתוח מחיר מפורט0 00ניתוח מחיר המבוסס על חשבונית מס מקורית בתוספת 91%רווח קבלני0 (ט) .0 הקבלן מצהיר כי הוא מורשה על פי כל דין לשווק את המוצרים המוצעים על ידו בכתב הכמויות וכי יש בידו את כל האישורים הדרושים מטעם היצרן ו /או בעלי הזכויות למכירת הציוד0 התקנת מוצרים הקבלן יתקין את המוצרים המפורטים בהזמנה ובכתב הכמויות שתמציא העירייה מעת לעת0 (א) ההתקנה תתבצע באתרי העירייה השונים בהתאם להוראות המנהל -הדגם של המזגן יאושר מראש על ידי העירייה0 (ב) (ג) בסיום ההתקנות יעביר הקבלן הדרכה ,תעודות אחריות ומפתחות לכלל המערכות שהותקנו למנהל או לנציג מטעמו0 אחריות הקבלן הינה הן לטיב ההתקנה והן לאחזקה שוטפת במהלך השנה הראשונה ,לרבות הפעלת שירותים מאת היצרן0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 25 (ד) (ה) .1 אם לא יספק הקבלן את המוצרים תוך המועד הנקוב בהזמנה או לא יחליף מוצרים פגומים תוך 28 שעות ,ישלם הקבלן פיצוי מוסכם כמפורט במסמך ה' 9למכרז0 במקרים דחופים ,בהם לא יהיה בידי הצוות החלק הדרוש ,יבוצע ,באישור המנהל ,תיקון זמני שיאפשר את הפעלת המזגן וזאת עד לביצוע התיקון הסופי לשביעות רצון העירייה בהתאם להוראות המנהל ולמועדים הנקובים עבודות האחזקה ביצוע אחזקה שוטפת של המתקנים לפי קריאה0 העבודה כוללת: ביקור טכנאי במוסד וטיפול במזגן מפוצל או מיני מרכזי (לא כולל חומרים) או אחר – כולל איבחון התקלה ,ניקוי מסננים ,נזילות מים ,הארכת צנרת ניקוז ,תיקון נזילת גז ע"י תיקון בהלחמה או החלפת קטע צינור ,לרבות ביצוע הלחמות ,הוספת גז ותוספת צינורות נחושת כנדרש ,השלמת חיווט פנימי , החלפת כבלים ,אביזרי עזר 0התשלום לתיקון מזגנים באותו אתר מעבר למזגן הראשון יהיה חלקי, כמפורט בכתב כמויות 0המנהל יהיה הגורם המוסמך והמכריע לעניין זה 0טיפול במספר מזגנים באותו אתר לפי דרישה מראש ייעשה על ידי הקבלן על בסיס יומי ובגינו יהיה זכאי הקבלן לתשלום כמפורט בכתב הכמויות 0 מועדי התייצבות לקריאות שירות ו/או תיקון תקלות ייעשו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,בפרט חלק זה וכן בהתאם לנספח רמת השירות ,SLAחלק ה'09 .4 מתן שירות (א) הקבלן מתחייב להעמיד במשך כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת האחריות מוקד שירות טלפוני לקבלת קריאות שירות בימים א'-ה' בין השעות ,.8:..-91:..בימי ו' בין השעות 0.8:..-91:..מנהל העבודה יהיה זמין לקריאות מיוחדות ,דחופות ובטיחותיות 12שעות ביממה 0בסיום הטיפול יעדכן הקבלן את המוקד העירוני והמפקח0 (ב) הודעות על קריאות שירות יועברו לספק ע"י המנהל או מי שהוסמך על ידו0 (ג) הקבלן מתחייב ליתן את השירות בתוך המועדים הנקובים במסמכי המכרז בפרט חלק זה וכן בנספח רמת השירות SLAהמצורף כנספח ה' 9בהתאם לסיווג קריאת השירות /התקלה0 (ד) זמן התגובה יחושב מרגע מסירת קריאת השירות באמצעות דיווח למוקד השירות ו/או למנהל העבודה 0לא יילקחו בחשבון שבתות ,חגים ,ערבי חג ,וימי שבתון תוך מתן עדיפות מרבית לקריאת שירות של המזמין על פני קריאות שירות אחרות 0הקבלן מתחייב כי תיקון התקלות יתבצע באופן רצוף עד לגמר התיקון0 (ה) במקרה שתקלה אינה ניתנת לתיקון בזמן התגובה שנקבע 0הקבלן מתחייב להמציא תוך 12שעות ציוד מקורי או ציוד חלופי ,והכל על חשבונו ,כולל הובלת הציוד החלופי והתקנתו0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 26 (ו) הקבלן מתחייב להיות מצויד בכל הכלים ,מכשירים ,ספרות מקצועית לצורך מתן השירות על פי ההסכם0 (ז) הקבלן מתחייב להחזיק מלאי חלקי חילוף לכל הציוד שסופק במהלך תקופת האחריות 0על מנת לספק את השירות ללא עיכוב0 (ח) הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו /או אובדן שיגרם לציוד או לכל חלק ממנו אשר ימצא במוקד השירות0 (ט) אם לא ידאג הקבלן לטיפול בקריאות השירות בהתאם לאמור בסעיפים שלעיל ,ישלם הקבלן לעירייה פיצוי מוסכם כמפורט להלן0 (י) למען הסר ספק ,במידה ויהיה צורך להוציא ציוד מהאתר בו הוא מותקן ,לצורך ביצוע עבודות שלא ניתן לבצען באתר ,יודיע על כך הקבלן מראש למנהל ,ובכפוף לאישור המנהל יהיה רשאי הקבלן להוציא את הציוד מהאתר0 01 הוראות והנחיות מיוחדות כל המפורט בפרק זה יהיה כלול בהסכם ללא תוספת כספית0 109 101 כל כלי העבודה הדרושים לביצוע העבודה לצורך ביצוע העבודות הנ"ל במסגרת טיפולים שגרתיים ,יחזיק הקבלן משרד בבאר שבע ולפחות שני צוותים הכוללים טכנאי קרור בעלי תעודה של חשמלאי מוסמך ועוזר בכל צוות 0הצוותים יעמדו לרשות העיריה מידי יום 0במידת הצורך תהיה רשאית העירייה לתיגבור בשני צוותים נוספים0 100 ב מידת הצורך יתגבר הקבלן את צוות העובדים במתקן כדי לבצע את העבודות הדרושות לפי קריאה טלפונית תוך 12שעות ממסירת ההודעה0 102 כל הטיפולים יבוצעו לפי הוראות היצרן0 105 ש רות לפי קריאה יחשב כשרות עקב הודעה שנמסרה טלפונית בכל שעות משעות היממה ובמשך כל ימות השנה למוקד השירות הטלפוני בשעות העבודה כאמור בסעיף (4א) לחלק זה או למנהל העבודה 12שעות ביממה 0עבודות התיקונים יבוצעו בכל שעה שתידרש משעות היממה ובמשך כל ימות השנה כולל שבתות וחגים 0היענות להזמנה תהיה בתוך זמני התגובה הנקובים במסמכי המכרז ובפרט חלק זה ובהתאם לנספח רמת השירות SLAשצורף כחלק ה'09 104 כל עבודה תתבצע ברציפות עד לסיומה (באישור נציג העיריה) 0הקבלן יחליף צוותים בהתאם לצורך 0אם יאחר הקבלן מעבר לזמן זה רשאית העיריה לבצע את העבודה ע"י אחרים – צד ג' - ולחייב את הקבלן ו/או לבטל את הקריאה ללא כל פיצוי לקבלן אף אם יגיע לשטח0 101 במידה והעבודה תבוצע על ידי מבצע אחר ,צד ג' ,כאמור בסעיף ,104הרי שמהתשלומים המשול מים לקבלן ינוכה הסכום בו נשאה העירייה ו/או בגינו חויבה על ידי צד ג' לעומת הסכום בו היה עליה לשאת בגין עבודה זו לקבלן ,ובצירוף תקורה בשיעור של 95%מהעלות הכוללת של העבודה0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 27 108 ה קבלן יתחייב לקיים אפשרות למסור לו הודעות לגבי תקלות 12שעות ביממה באמצעות טלפון נייד ובנוסף מוקד טלפוני למקרה שהנייד אינו זמין0 101 צ וות הקבלן חייב להודיע לנציג מטעם העיריה בבואו ובעוזבו את המתקן בתום כל עבודה שהוגדרה ע"י נציג ולתאם עימו מראש כל פעולה במתקני העיריה0 109. כל עבודות החשמל כגון חיבור ופירוק מנועים ,לוחות חשמל וכדומה יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך0 1099 ה קבלן יחזיק מלאי שיאפשר תיקון כל תקלה במסגרת השרות 0רצועות ,מיסבים ,פילטרים וגז הרשום במפרט הטכני פרק ה'0 כ ל החלקים שיהיה צורך להחליפם על מנת לתקן יחידות קרור או מיזוג ,יהיו חלקים מקוריים בלבד 0במידה ולא ניתן להשיג את החלקים הנחוצים ,באישור המנהל ידאג הקבלן להחליפם בחלקים אחרים חלופיים 0ככל שהקבלן זכאי לתשלום בגין החלפת החלקים ,הרי שהקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בגין החלפת חלקים חלופיים שלא אושרו על ידי המנהל0 1091 ה קבלן יהיה אחראי על טיב ההתקנות ועל חלקי חילוף חדשים שיותקנו במשך ( 91שנים עשר) חודשים מיום ההתקנה0 1090 ע ל הקבלן להגיע לעבודה עם ארגזי כלים מתאימים לעבודה במיזוג אויר כולל ציוד עזר 0נציג של העיריה רשאי לבדוק יום יום את הציודים הנ"ל 0במקרה והקבלן לא ימלא אחרי דרישה זו ,נציג של העיריה רשאי להפסיק את העבודה וכל הנזקים יהיו ע"ח הקבלן0 1092 תקשורת לקבלת הודעות ועידכון-הקבלן יחזיק מכשיר טלפון חכם (סמארטפון) המחובר לרשת האינטרנט ,דוא"ל ,מסרונים ,קישור לתוכנת מוקד הכול על חשבונו ואחריותו 0בעירייה מצויה 1095 מערכת ממוחשבת לבקרת אחזקה עירונית 0הקבלן הזוכה ישא בעלות רישוי עמדה 0הקבלן יוכל לרכוש הרישיון באמצעות העירייה ,ובמקרה זה העלות הינה +$9...מע"מ 0הקבלן יהא רשאי לרכוש הרישיונות בדרך אחרת 0עוד ובנוסף ,ישא הקבלן בעלות דמי קישור חודשיים בסך של 4. + ₪מע"מ ,ובעלויות קישור תקשורת הנדרשות למאגר הנתונים ,אשר ינוהל ויאוחסן בעירייה0 על הקבלן להחזיק לכל הפחות ע מדה אחת במשרדיו ,כל העלויות הקשורות להקמה ואחזקת עמדה זו ועמדות נוספות אותן יבקש להקים במשרדיו ,יהיו על חשבונו 0 ל א יבוצע כל תשלום נוסף בגין קשיים בלתי צפויים מראש או בגין עבודות לילה0 1094 הפעלתו של הקבלן תעשה בהתאם להזמנות עבודה חתומות0 1091 חומרי ועבודות עזר המחירים כוללים את כל חומרי העזר הדרושים להשלמת העבודה ,את כל חלקי החילוף הנדרשים ואת כל עבודות הלוואי העזר הדרושות לתחזוקת המתקן כמפורט 0חומרים ועבודה להשלמת העבודה המתוארת באופן כללי במפרט או בשאר מסמכי החוזה ,ולא יוחדו להם סעיפים בכתב הכמויות -רואים אותם ככלולים במושגים דלעיל של חומרי עזר ועבודות הלוואי והעזר0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 28 הציוד נשוא חוזה זה במועד פרסום מכרז זה מצויים בעירייה ו/או במוסדותיה ,מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים וכן ציודים נוספים0 מזגנים מפוצלים – כ – 9,...יחידות מזגנים מיני מרכזיים – כ – 5.יחידות0 יחידות מפוח – כ 1..-יחידות, 08 מערכות –VRFכ 5יח' למען הסר ספק יובהר כי מדובר בהערכה בלבד וכי רשימה זו אינה סופית ו/או מחייבת ,כי הרשימה אינה כוללת ציוד שאינו ציוד עיקרי ,וכי כל העת מתווסף ציוד חדש ו/או נוסף ו/או נגרע ציוד0 .2 א0 ב0 ג0 ד0 ה0 ו0 ז0 .58 אישורים ודרישות נוספות: בטרם יבצע את עבודתו ,ידאג הקבלן לקבלת כל האישורים הנדרשים לפי הדין ובהתאם להנחיות העירייה והוראות כל דין למען הסר ספק ,מובהר כי רואים את הצעת הקבלן למכרז ככוללת את עלויותיו ,הידועות ושאינן ידועות, בגין המצאת היתרים נדרשים לביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז וחוזה זה 0 לא יבוצע כל תשלום נוסף בגין קשיים בלתי צפויים מראש או בגין עבודות לילה /שבתות /חגים ,ועל הקבלן להתחשב בעלויות מסוג זה במסגרת העלויות הכוללות של העבודות0 הקבלן מחוייב לקיים את כל הוראות הדין והדרישות הסביבתיות הרלוונטיות לגבי כל אחת מהפעולות שיי נקטו על ידו במסגרת העבודה ,ולגבי כל שלב משלבי העבודה ,לרבות בעת שינוע המוצרים והובלתם, פריקתם וכל פעולה שהיא0 בנושאים שלגביהם לא קיימת חקיקה או תקינה סביבתית ,על הקבלן לפנות למשרד העבודה והרווחה ומשטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת ,ולקבל הנחיות פרטניות לתנאים ולדרישות הסביבתיות מראש ובכתב ,ולבצע את כל העבודות תוך עמידה בתנאים אלה 0לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור עבודות ,פעולות, מוצרים ,עיכובים או כל דבר אחר שעליו לבצע או הנובע כתוצאה מדרישות משרד העבודה והרווחה או משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת0 הקבלן מתחי יב לנקוט בכל האמצעים להבטחת תנאי הבטיחות והגיהות לעובדיו ולכל אדם אחר בזמן העבודה ולמניעת הפרעות ולתקלות לתנועת רכב ,הולכי רגל ולשכנים הגובלים בתחום עבודתו0 למען הסר ספק ,לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת ,מעבר למפורט במסמכי המכרז ,בגין דרישה של איזו שהיא רשות מוסמכת ,ועל הקבלן למלא אחר הוראות הדין ודרישות הרשויות המוסמכות בכל מהלך ביצוע העבודות 0לשם הבטחת קיומן של הוראות הבטיחות ,ימנה הקבלן מנהל עבודה מטעמו ,אשר יהיה אחראי, בין השאר ,על מילוי כל הוראות הבטיחות הנדרשות מביצוע העבודות0 העסקת עובדים: (א) הקבלן יעסיק עובדים ,כלי עבודה וכלי רכב מתאימים ותקינים בכמות מספקת לביצוע כל העבודות הנדרשות במכרז ובחוזה זה0 (ב) הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים בביצוע העבודות נשוא המכרז והחוזה0 (ג) הקבלן יעביר לידי המנהל ,מיד עם בקשתו ,אישור משטרה בדבר העדר הרשעת עובד כלשהו מטעמו, עפ"י החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א01..9- חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 29 (ד) ארגון ביצוע העבודות על פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ואולם אין בכך כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו למנהל במפורש במסמכי המכרז או בחוזה0 (ד) הקבלן ועובדיו יהיו במעמד של קבלן עצמאי ועובדי הקבלן יהיו עובדיו בלבד ,ולא יחולו בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ושליחיו לבין העירייה כל יחסי עובד מעביד0 בכל מקרה שבו יקבע אחרת מהאמור ,יפצה וישפה הקבלן את העירייה בכל סכום שתחוייב בו העירייה כתוצאה מקביעה זו ,ולרבות בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,מיד עם דרישתה של העירייה0 (ה) העובדים שיועסקו על ידי הקבלן יהיו עובדיו בלבד ,ומעבר לזכותה של העירייה לפקח על עבודתם בעת המגע עם העירייה ,יהיו נתונים להוראותיו ,לפיקוחו ולהשגחתו המלאים של הקבלן ,והקבלן ישא בכל התשלומים הכרוכים בהעסקת עובדיו ושלוחיו ,לרבות בתשלום הניכויים עפ"י כל דין0 על הקבלן להעסיק את עובדיו כמתחייב מכל דין ,ולרבות בעניין שכר מינימום ,זכויות סוציאליות, תשלומים והפרשות כנדרש לפי כל דין0 (ו) הקבלן לא יעסיק ,במסגרת העבודות לפי מכרז זה ,קטינים שלא בפיקוח שירות תעסוקה ואישור כדין ,ולא יעסיק עובדים שאינם תושבי ישראל או מורשים לעבוד בישראל בהתאם לכל דין0 (ז) הקבלן מתחייב שלא להעסיק עובד כלשהו בעל עבר פלילי ,במסגרת העבודות לפי מכרז זה ,והעירייה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן כי תומצא לה תעודת יושר מהמשטרה ביחס לכל אדם או עובד המועסק על ידי הקבלן0 (ח) הקבלן מתחייב שלא להעסיק עובדים בניגוד להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א ,1..9-על תקנותיו ,ולהמציא אישור על היעדר הרשעות לפי חוק זה, בעבור הקבלן והעובדים מטעמו כתנאי להתחלת העבודה0 (ט) הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בדבר הרחקתו ממקום ביצוע העבודות של כל אדם המועסק על ידי הקבלן ,אם לדעת המנהל ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,התנהג אותו אדם שלא כשורה ,או שאינו מוכשר למלא את תפקידו או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע העבודות0 אדם שהורחק לפי דרישה כאמור ,לא ישוב הקבלן להעסיקו בדרך כלשהיא ובתפקיד כלשהוא בביצוע העבודות על פי חוזה זה0 חתימת המציע______________ חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 31 מסמך ה' - 5רמת שרות SLA 0909להלן סיווג תקלות וכן ריכוז זמני הטיפול בהן וגובה הפיצוי המוסכם בגין אי עמידה בלוחות הזמנים הקבועים0 0901למען הסר ספק ,נספח זה אינו גורע מהאמור ביתר מסמכי המכרז0 090109בגין כל יום איחור באספקת מוצר והתקנתו כאמור בסעיף (1ה) למפרט (מסמך ה') )ו/או אי החלפת מוצר פגום בתוך 12שעות ישלם הקבלן לעירייה סך של ₪ 9..לכל יום איחור ,כפיצוי מוסכם0 090101בגין הפסקת עבודה ו/או אי ביצוע עבודה ברציפות ,ישלם הקבלן לעירייה פיצוי סך של ₪ 9..לכל יום שבו העבודה בוצעה באופן לקוי ו/או לא בוצעה ו/או עבור כל שעה -ככל שמדובר בתקלה בטיחותית ו/או תקלה דחופה ו/או תקלה מיוחדת ,כפיצוי מוסכם0 090100בגין כל פגם אחר בביצוע העבודה ,הכל לפי החלטת המנהל ,ישלם הקבלן לעירייה ,סך של ₪ 9.. כפיצוי מוסכם ,בגין כל מקרה0 0900סיווג התקלות וסדר עדיפות ביצוע: 0i תקלה בטיחותית – תקלה ו/או קריאת שירות המעלה חשש לסיכון חיי אדם ו/או היזק לאדם ו/או לרכוש0 0ii תקלה מיוחדת -תקלה ו/או קריאת שירות במעונות ו/או גני ילדים ו/או מוסדות חינוך בעת מצבי מזג אוויר קיצוניים כגון קור עז – מתחת ל 95מעלות צלזיוס – או חום כבד מעל ל 01מעלות צלזיוס0 0iii תקלה דחופה – תקלה ו/או קריאת שירות לאתרים שיוגדרו מעת לעת על ידי המנהל ,לרבות לשכות בכירים ,חדרי תקשורת ו/או חדרי מחשבים ,אולם מועצת העיר ,וכיוצ"ב 0iv תקלה רגילה – כל תקלה ו/או קריאת שירות שאינה מנויה לעיל0 0902בכל שא לה ו/או מחלוקת בעניין סדר העדיפויות ו/או סיווג התקלה – הכרעתו של המפקח תהיה סופית וקובעת0 0905הפיצויים המוסכמים יהיו כדלקמן: נושא – סוג התקלה 3השירות מועד לביצוע פיצוי מוסכם ממועד ₪ 9..לכל יום איחור בתוך 28שעות מענה וטיפול בתקלה רגילה קריאת השירות מענה וטיפול בתקלה בטיחותית או תקלה בתוך שעתיים ממועד קריאת ₪ 9..לכל שעת איחור השירות דחופה מענה וטיפול בתקלה מיוחדת מיידי בתוך 12שעות אי השלמת תיקון המשך לתקלה הנחיית המנהל אי השלמת תיקון המשך לתקלה בטיחותית /בתוך 2שעות הנחיית המנהל דחופה /מיוחדת ₪ 9..לכל שעת איחור מקבלת ₪ 9..עבור כל יום איחור0 מקבלת ₪ 9..עבור כל שעת איחור0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 31 0904התקלות ו/או קריאות השירות יסווגו ע"י המנהל ו/או מי מטעמו על פי הקריטריונים לעיל, והחלטתו תהיה סופית0 0901הקבלן ייענה לקריאה לצורך טיפול ומתן מענה ופתרון מלא לתקלות ו/או לאירועים האמורים לעיל ,בהתאם לזמני התגובה וללוחות הזמנים המפורטים להלן ,וזאת מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז0 0908למרות האמור במסמכי המכרז ,יובהר כי בכל הנוגע לתקלות מיוחדות ,במקרה בו לא ניתן לבצע תיקון מיידי באתר ו/או נדרשת החלפת ציוד ידאג הקבלן להחלפת המזגן ו/או החלפים הנחוצים, ללא הזמנת עבודה ,באופן מיידי ,וזאת בהתאם לדרישתו ואישורו של המנהל0 0901הטיפול בכל תקלה ו/או התקנה יבוצעו באופן רציף ממועד תחילת הטיפול ועד לסיום הטיפול לשביעות רצון העירייה ,לרבות מעבר לשעות העבודה המקובלות0 0909.קריאת שירות בגין תקלות בטיחותיות דחופות ,מיוחדות ,רגילות ואחרות תדווח ע"י פניה טלפונית ל מוקד המידע בשעות הנקובות במפרט חלק ה' או למנהל העבודה 12 ,שעות ביממה0 09099הטיפול בקריאת שירות בקשר לתקלות מכל סוג יתבצע על ידי אדם ו/או גורם מוסמך מטעם המציע לטפל ולתחזק את הציוד והמוצרים ובעל ההבנה והניסיון הנדרשים לטיפול בה ותחזוקתה על פי הדרישות המפורטות במפרט חלק ה'0 09091הקבלן יהיה אחראי לתעד כל קריאת שירות ו/או פנייה 0בהתאם לדרישות המנהל0 09090מובהר בזאת כי סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים הינו נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על הסכם זה והעירייה רשאית לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מסכומי התמורה המגיעים לחברה0 09092הוסכם בין הצדדים ,מבלי לגרוע מהאחריות הנקובה בנספח האחריות והביטוח ,כי הקבלן יפצה וישפה את העירייה ,בגין כל נזק ובגין כל ההוצאות הנלוות והכרוכות בכך0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 32 חלק ה'– 2 תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית ,סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים) ,התשס"ה2880- 1 בתוקף סמכותי לפי סעיף 0לחוק מקורות אנרגיה ,התש"ן ,9181-ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה: .5הגדרות (תיקונים :התשס"ח ,התשס"ט) בתקנות אלה - "דירוג אנרגטי" -רמת היעילות האנרגטית של מזגן לעומת היעילות האנרגטית המזערית כאמור בתקנה (1א), המבוטאת באותיות הלטיניות , Gהנמוכה ביותר ,עד , Aהגבוהה ביותר; "התקן" -תקן ישראלי ת"י ,112חלק - 9מזגני אוויר :דרישות בטיחות ודרישות פעולה ,המופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי ,רח' חיים לבנון ,21תל–אביב ,ובמשרדי האגף לניהול משאבי תשתית ,משרד התשתיות הלאומיות ,רח' יפו ,102ירושלים; "מזגן" -מזגן אוויר כמשמעותו בתקן ,מסוג חלון או מסוג מפוצל או מסוג מתועל; "מזגן מסוג חלון" -מזגן המורכב כיחידה אחת ,המיועד להתקנה בחלון או בקיר ,או מזגן נייד שפיזור האוויר ממנו נעשה ישירות לאזור הממוזג או המחומם; "מזגן מסוג מפוצל" -מזגן המורכב משתי יחידות או יותר כשיחידה אחת לפחות מצויה מחוץ לאזור הממוזג, ושפיזור האוויר נעשה ישירות לאזור הממוזג או המחומם; "מזגן מסוג מתועל" -מזגן המורכב מיחידה אחת או יותר שפיזור האוויר לאזורים המקוררים או המחוממים נעשה באמצעות תעלות; "מזגן מסוג רצפתי" -כל מזגן מסוג מפוצל שאינו עילי; "מעבדה מאושרת" -כמשמעותה בסעיף 91לחוק התקנים ,התשי"ג;9150- "מקדם היעילות ( - ") COPכמשמעותו בתקן; "שיווק מרחוק" -כהגדרתו בסעיף 92ג לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א09189- חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 33 .2חובת יעילות אנרגטית מזערית (א) לא ייבא אדם ,לא ימכור ,לא ישווק מזגן ולא יציגו ,או אמצעי המדמה אותו ,לראווה בחנויות ,בתצוגות, בתערוכות ובמקומות כיוצא באלה ,אלא אם כן המזגן עומד בדרישות ליעילות אנרגטית ,כמפורט בתוספת הראשונה ,ובתקופות כאמור בה0 (ב) בדיקה לקביעת עמידת מזגן בתנאי היעילות האנרגטית ,כמפורט בתקנת משנה (א) ,תיעשה במעבדה מאושרת בלבד ,במועדים שנקבעו על פי התקן לביצוע בדיקות ,ועל פי כל דין0 (ג) יצרן או יבואן של המזגן יגיש לממונה את התוצאות של כל בדיקה כאמור בתקנת משנה (ב) ,בתוך 0.ימים מיום ביצועה ,ואם תוצאות הבדיקה מחייבות שינוי בתווית האמורה בתקנה ,0לפי פרטיה שבתקנה ,2יצרף את הצעתו לשינוי0 ./חובת סימון אנרגטי לא יציג אדם מזגן או תמונה של מזגן ,ציור או אמצעי המדמה מזגן ,בחנות ,בתצוגה ,בתערוכה או במקום כיוצא באלה ,באינטרנט או בכל אמצעי שיווק אחר ,למעט שיווק מרחוק ,אלא אם כן הודבקה עליו או הוצגה בסמוך אליו או פרסם לידו ,במקום בולט לעין ,תווית אנרגיה לפי הדוגמה והמפרט שבתוספת השניה (להלן -התווית), התואמת את האישור האחרון שנתן הממונה לאותו מזגן על פי תקנה ,4ובשיווק מרחוק ,למעט באינטרנט - פורסמו ליד תמונת המזגן או תיאורו נתוני ה COP -והדירוג האנרגטי0 .0פרטי התווית הפרטים שיופיעו על התווית לפי תקנה 0יהיו: ( )1שם היצרן המקורי; ( )2שם היבואן; ( )3דגם המזגן וסוגו; ( )4דירוג המזגן לפי תקנה ,5על בסיס מקדם היעילות COPשנמדד בקירור; ( )5צריכת החשמל בשעת עבודה רצופה ,בקירור וחימום (בקילו–ווט–שעה); ( )6מקדם היעילות COPבקירור; ( )7תפוקת הקור והחום בקילו–ווט; ( )8סימן תנאי אקלים ( ) Tשהמזגן מיועד לפעול בהם ,כמפורט בתקן; ( )9מקדם היעילות COPהמזערי לפי תקנה ;1 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 34 ( )11שנת הפקת התווית בתוך הסימן שבפינה הימנית התחתונה של התווית ,כפי שצוין בתוספת הראשונה; ( )11המילים "בתוקף עד _______________________" תוך ציון תאריך התוקף לפי התוספת השלישית0 .1דירוג אנרגטי A-Gשל המזגן (א) הממונה יקבע דירוג אנרגטי של מזגן על סמך תוצאות שהוגשו לו לפי תקנה (1ג) ,בהתאם לטבלה שבתוספת השלישית0 (ב) הממונה יעדכן את הדירוג ,לפי הטבלה שבתוספת השלישית ,או לפי תוצאות של בדיקות נוספות שנערכו על פי תקנה (1ב)0 (ג) על הצורך לבצע עדכון התוויות יודיע הממונה בשני עיתונים יומיים ,לא יאוחר מ– 4.ימים לפני מועד כניסת העדכון לתוקף0 .4אישור התווית הממונה יאשר את התווית ,לאחר שביצע את הבדיקה האמורה בתקנה ,5בתוך 95ימים מיום הגשת המסמכים לפי תקנה (1ג); ראה הממונה ,על סמך תוצאות הבדיקה האמורה בתקנה ,5שאין לאשר את התווית ,ישלח הודעה על כך בתוך המועד האמור לעיל ,ליצרן או ליבואן אשר הגיש את התווית ,בצירוף נימוקיו0 .1תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת התשס"ה ( 9בינואר 0)1..5 .0ביטול תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית וסימון אנרגטי במזגנים) ,התשס"א( 1...-להלן -התקנות המקוריות) - בטלות0 .2הוראות מעבר על אף האמור בתקנה 1לעיל ,יהיה מותר ,עד לא יאוחר מיום ,0.0201..5לשווק ולמכור מזגן אשר אינו עומד בהוראות תקנה 1לעיל ,וזאת בהתקיים שני התנאים המצטברים כדלקמן: ( )1המזגן עומד בדרישות היעילות המינימלית שבתקנות המקוריות ערב כניסתן של תקנות אלה לתוקף; ( )2המזגן יוצר או שוחרר מהמכס לא יאוחר מיום ,0909101..2והוכחת העמידה בתנאים המפורטים לעיל תהיה על המשווק או על המוכר ,לפי הענין0 (תיקונים :התשס"ח ,התשס"ט) חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 35 תוספת ראשונה 2 (תקנה (1א)) דרישות ליעילות אנרגטית -תקופות תוקפן A_003_1.jpg.91.54 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 36 תוספת שניה (תקנה )0 חלק א' :דוגמת התווית חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 37 חלק ב' :מפרט התווית יש להשתמש במפתח הצבעים הזה: CMYK - cyan, magenta, yellow, black דוגמה X0 = 0% cyan, 70% magenta, 100% yellow, 0% black.1 -תמהיל צבעי החצים מבוטא במונחי CMYKכמפורט לעיל: A: X0X0 B: 70X0 C: 30X0 D: 00X0 E: 03X0 F: 07X0 G: 0XX0 ממדי התווית (כל הגדלים הם במילימטרים) (תיקונים :התשס"ח ,התשס"ט) חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 38 תוספת שלישית (תקנות )99(2ו–)5 דירוג אנרגטי Aעד Gשל המזגן (יש לעגל את תוצאת הבדיקה לערך הקרוב ביותר) י"ג באלול התשס"ד ( 0.באוגוסט )1..2 00000000000000 שר התשתיות הלאומיות 09ק"ת ,4024התשס"ה ( ,)9.09901..2עמ' 0900 תיקון :ק"ת ,4444התשס"ח ( ,)920201..8עמ' ;850 ק"ת ,4121התשס"ט ( ,)910901..1עמ' 0019 01ראו הוראות מעבר בנוגע למכירת מזגנים שלא מתקיימים בהם הוראות התוספת הראשונה -בסעיף 2לתיקון (ק"ת ,4444התשס"ח ,עמ' 0)855 לתשומת לבכם יש להסתמך על נוסח החוק המקורי ,ולא זה המובא כאן לשם הנוחות בלבד. (יוער כי חלק מהטבלאות אינן מצורפות למסמך זה) חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 39 חלק ו' -נוסח אישור הבנק על יכולת פיננסית של המציע לכבוד עיריית באר-שבע א0ג0נ,0 הנדון :יכולת פיננסית -מכרז פומבי מס' 11/1.92לביצוע עבודות אחזקה ,אספקה והתקנה של מזגנים במבני העירייה ובמוסדותיה 09 הרינו לאשר ,כי אנו מקיימים קשר ארוך טווח ,מסודר וטוב עם ____________________ (להלן - "הלקוח") ,במשך ,לכל הפחות ,חמש השנים האחרונות0 01 בעבר סיפקנו ללקוח שירותים בנקאיים ,לרבות הוצאת ערבויות בנקאיות ואשראי והכל עד היום לשביעות רצוננו המלאה0 00 הלקוח הודיענו כי בכוונתו להשתתף במכרז שבנדון ,ונכון למועד אישור זה ,ועל סמך היכרותנו עם הלקוח הוא יוכל לעמוד בדרישות הפיננסיות של המכרז0 02 אישור זה ניתן בהתבסס על עסקאותיו של הלקוח והיקף עסקיו עם הבנק 0אין במכתב זה כדי לחייב את הבנק בכל אופן שהוא לספק כל שירות בנקאי ללקוח ו/או התחייבות ו/או אחריות בגין הפסד לצד שלישי כתוצאה ממעשה ו/או מחדל המבוססים על אישור זה0 05 אין באישור זה כדי לשמש ככתב ערבות ,בטחון ,אשראי או כל צורה אחרת במשתמע של מימון ו/או התחייבות עתידית המתייחסת למכרז0 04 תוקפו של אישור זה הינו עד ליום __________ (לכל המוקדם :מועד הגשת ההצעות למכרז)0 בכבוד רב , בנק _______________ ______________________ חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 41 חלק ו' - 5נוסח אישור רו"ח – לפרק א' :אספקה והתקנה לכבוד :עיריית באר שבע הנדון :אישור רו"ח לניסיון הנדרש על פי בקשת _____________________________ ח0פ( ___________________ 0להלן" :המציע") ,ולאחר בדיקת נתוני המציע על פי התקנים המקובלים בישראל ,הרינו לאשר כדלקמן: 09המחזור הכספי של המציע בביצוע עבודות אספקה והתקנה של מזגנים עונה על אחד מהבאים: א 0בהיקף כספי שאינו נמוך מ 188,888 -ש"ח לשנה (לא כולל מע"מ) בגוף אחד בכל אחת מהשנים 1.99- 01.90 לחילופין - ב 0בהיקף כספי שאינו נמוך מ[ ₪ 218,888 -לא כולל מע"מ] בכל אחד משלושה גופים בכל אחת מהשנים ;1.99-1.90 "גוף" משמעותו -רשות מקומיות ו/או משרד ממשלתי ו/או גוף ציבורי אחר; 01לבקשת המציע וכרואי החשבון שלו ,ביקרנו את נתוני המחזור הכספי של המציע בשנים ,1.99-1.90עפ"י מאזנים מבוקרים ,הכלולים בהצהרת המציע 0אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו0 ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 0על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הצגה מוטעית מהותית 0ביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה 0אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו 0 לדעתנו ,הצהרת המציע משקפת באופן נאות ,מכל הבחי נות המהותיות ,את היקף פעילות המציע כאמור, והיא מסומנת על ידינו לצרכי זיהוי בלבד0 בכבוד רב, (חותמת וחתימת רו"ח ) ________________ חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 41 הצהרת המציע בדבר ניסיון – פרק א' :אספקה והתקנה אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב ,כדלקמן: .1הנני מורשה לחתום ולהתחייב בשם המציע ,חברת _________________ בע"מ (להלן" :המציע")0 תפקידי במציע0__________________________________________________ : .2אני מצהיר בזאת כי המחזור הכספי של המציע בביצוע עבודות אספקה והתקנה של מזגנים ברשות מקומיות אחת ו/או במשרד ממשלתי אחד ו/או בגוף ציבורי אחר במהלך השנים ( 1.99-1.90על בסיס מאזנים מבוקרים) ,הינו בהיקף כספי שאינו נמוך מ 188,888 -ש"ח לשנה (לא כולל מע"מ)0 להלן רשימה של אתרי עבודות ,היקף כספי ואיש קשר המבססות הצהרתי זו: שם המזמין אנשי קשר טלפון תפקיד איש קשר היקף כספי לשנה שנת 1.99 שנת 1.91 שנת 1.90 לחילופין ,הנני מצהיר כי המציע ביצע עבודות אספקה והתקנה של מזגנים בהיקף כספי שאינו נמוך מ₪ 218,888 - [לא כולל מע"מ] בכל אחת משלוש רשויות מקומיות ו/או משרדי ממשלה ו/או גופים ציבוריים אחרים במהלך השנים ( 1.99-1.90על בסיס מאזנים מבוקרים)0 להלן רשימה של אתרי עבודות ,היקף כספי ואיש קשר המבססות הצהרתי זו: שם המזמין אנשי קשר טלפון תפקיד איש קשר היקף כספי לשנה שנת 1.99 שנת 1.91 שנת 1.90 זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת0 המצהיר/ה חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 42 אישור הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ0ר ,)___________ 0במשרדי שברחוב ____________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת0ז 0שמספרה ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם בפני0 עליו וחתם/ה דלעיל תצהירו/ה נכונות את אישר/ה כן, יעשה/תעשה לא עו"ד מ0ר___________ 0 חתימה חותמת חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 43 חלק ו' - 2נוסח אישור רו"ח – לפרק ב' :אחזקה לכבוד :עיריית באר שבע הנדון :אישור רו"ח לניסיון הנדרש על פי בקשת _____________________________ ח0פ( ___________________ 0להלן" :המציע") ,ולאחר בדיקת נתוני המציע על פי התקנים המקובלים בישראל ,הרינו לאשר כדלקמן: 09המחזור הכספי של המציע בביצוע עבודות אחזקה של מזגנים עונה על אחד מהבאים: א 0בהיקף כספי שאינו נמוך מ 218,888 -ש"ח לשנה (לא כולל מע"מ) בגוף אחד בכל אחת מהשנים 1.99- ;1.90 לחילופין - ב 0בהיקף כספי שאינו נמוך מ[ ₪ 521,888 -לא כולל מע"מ] בכל אחד משלושה גופים בכל אחת מהשנים ;1.99-1.90 "גוף" משמעותו -רשות מקומיות ו/או משרד ממשלתי ו/או גוף ציבורי אחר; 01לבקשת המציע וכרואי החשבון שלו ,ביקרנו את נתוני המחזור הכספי של המציע בשנים ,1.99-1.90עפ"י מאזנים מבוקרים ,הכלולים בהצהרת המציע 0אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו0 ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 0על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הצגה מוטעית מהותית 0ביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה 0אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו 0 לדעתנו ,הצהרת המציע משקפת באופן נאות ,מכל הבחי נות המהותיות ,את היקף פעילות המציע כאמור, והיא מסומנת על ידינו לצרכי זיהוי בלבד0 בכבוד רב, (חותמת וחתימת רו"ח ) ________________ חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 44 הצהרת המציע בדבר ניסיון – פרק ב' :אחזקה אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב ,כדלקמן: .3הנני מורשה לחתום ולהתחייב בשם המציע ,חברת _________________ בע"מ (להלן" :המציע")0 תפקידי במציע0__________________________________________________ : .4אני מצהיר בזאת כי המחזור הכספי של המציע בביצוע עבודות אחזקת מזגנים ברשות מקומיות אחת ו/או במשרד ממשלתי אחד ו/או בגוף ציבורי אחר במהלך השנים ( 1.99-1.90על בסיס מאזנים מבוקרים) ,הינו בהיקף כספי שאינו נמוך מ 218,888 -ש"ח לשנה (לא כולל מע"מ)0 להלן רשימה של אתרי עבודות ,היקף כספי ואיש קשר המבססות הצהרתי זו: שם המזמין אנשי קשר טלפון תפקיד איש קשר היקף כספי לשנה שנת 1.99 שנת 1.91 שנת 1.90 לחילופין ,הנני מצהיר כי המציע ביצע עבודות אחזקה של מזגנים בהיקף כספי שאינו נמוך מ[ ₪ 521,888 -לא כולל מע"מ] בכל אחת משלוש רשויות מקומיות ו/או משרדי ממשלה ו/או גופים ציבוריים אחרים במהלך השנים ( 1.99-1.90על בסיס מאזנים מבוקרים)0 להלן רשימה של אתרי עבודות ,היקף כספי ואיש קשר המבססות הצהרתי זו: שם המזמין אנשי קשר טלפון תפקיד איש קשר היקף כספי לשנה שנת 1.99 שנת 1.91 שנת 1.90 זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת0 המצהיר/ה חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 45 אישור הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ0ר ,)___________ 0במשרדי שברחוב ____________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת0ז 0שמספרה ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם בפני0 עליו וחתם/ה דלעיל תצהירו/ה נכונות את אישר/ה כן, יעשה/תעשה לא עו"ד מ0ר___________ 0 חתימה חותמת חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 46 חלק ו - '/כתב הצהרה והתחייבות לעניין העסקת כח אדם – עבירות פליליות לכבוד עיריית באר שבע כיכר מנחם בגין 9 באר שבע א0ג0נ, הנדון :כתב הצהרה והתחייבות לעניין העסקת כח אדם – עבירות פליליות אני3נו הח"מ, 09 ת.ז. ,מצהיר3ים ומתחייב3ים בפניכם כדלקמן: הנני/ו מצהיר/ים ומתחייב/ים בזאת ,כי אני/ו ו/או מי מטעמי/נו ,עומדים בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א ,1..9-על תקנותיו [החוק והתקנות ,להלן" :חוק עברייני המין"] ,וכן בהוראות חוק העונשין ,התשל"ז 9111-על החקיקה הנובעת ממנו [להלן" :חוק העונשין"] ,וכי אעסיק/נעסיק במוסדות הרלוונטיים כהגדרתם בחוק עברייני מין ,במסגרת העבודות נשוא הליך זה ,אך ורק עובדים העומדים בדרישות חוק עברייני המין ,ושלא עברו כל עבירה בדרגת "עוון" ו/או "פשע" כמדורג בחוק העונשין0 01 ככל שאזכה/נזכה בהליך וכתנאי לחתימת החוזה ,אני/ו מתחייב/ים ,מצהיר/ים ומאשר/ים בזאת ,כי עם חתימתי/נו על החוזה ,אמציא/נמציא לעירייה אישורי משטרה ,בהתאם לחוק ולתקנות כאמור [להלן: "אישור המשטרה"] ,לגבי/נו ,לרבות בעלי השליטה בי/נו ,ככל שישנם ,וכן לגבי כל עובדי/נו שיעבדו במוסדות חינוך0 00 מובהר ומוסכם בזאת ,כי אמציא/נמציא אישורי משטרה לגבי/נו ,לרבות בעלי השליטה בי/נו (ככל שישנם) ,וכן לגבי כל עובדי/נו בעבודות נשוא ההליך ,לאורך כל תקופת החוזה ,וכי ככל שיתחלפו עובדי/נו ,במהלך תקופת ההסכם ,אמציא/נמציא אישורי משטרה בהתאם ,גם לגבי העובדים החדשים0 02 הנני/ו מצהיר/ים כי חתמתי/נו על כתב התחייבות זה וההצהרות דלעיל ,לאחר שהובהרו לי/נו משמעויותיו ,ולאחר שקיבלתי/נו את כל ההבהרות שנדרשו על ידי/נו ,וללא כל כפיה ,לחץ או השפעה בלתי הוגנת0 ולראיה באנו על החתום: __________________ תאריך __________________ חתימה חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 47 __________________ חתימה __________________ תאריך אישור עו"ד אני הח"מ ת0ז0 ,עו"ד ,מאשר כי ביום ו- ת0ז0 , הופיע/ו בפניי ה"ה ,ולאחר שהסברתי לו/הם את משמעות כתב ההתחייבות דלעיל ,חתם/מו עליו בפניי0 __________________ תאריך __________________ חתימה חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 48 חלק ז' -הוראות בטיחות לעבודת קבלן הוראות בטיחות לעבודת קבלנים "הקבלן" -המציע שזכה במכרז0 09 הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לבצוע העבודה ,לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה0 01 מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן ,את עובדיו ,את קבלני המשנה שלו וכן את הספקים וכל אדם אחר מטעמו0 00 הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין ,לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד ,9152 - פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל ,911. -והתקנות ,הצווים וההנחיות לפיהם; תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח ,9188 -תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז - ; 9111תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) ,התשמ"ח ,9188 -וכן כל התקנות והצווים שפורסמו לפיהן; פקודת התעבורה [נוסח חדש] ותקנות והצווים לפיה; חוק החשמל ,התשי"ד - 9152והתקנות והצווים לפיו; המפרט הכללי למתקני חשמל ,פרק ,.8שבהוצאת הועדה הבין משרדית של משרד השיכון ומשרד הביטחון; תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) ,תש"ן ;911. -חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנוגע להוראות בטיחות בעבודה במוסדות חינוך; הוא מתחייב לנהוג לפיהם בקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד העירייה וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה0 02 בנוסף ,ובלי לגרוע מהאמור לעיל ,יקיימו הקבלן ,עובדיו וכל הבאים מטעמו ,בקפדנות את כל ההוראות וההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת ,לרבות משרד העבודה והרווחה ,משרד התחבורה ,משרד איכות הסביבה ,משרד החינוך ,משרד המשפטים ,משרד הפנים ,משטרת ישראל ועיריית באר-שבע0 הקבלן יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין ,התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ,תוך עמידה בתקנים ישראלים והוראות הדין בתחום העבודות המבוצעות על ידו0 05 הק בלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם0 04 כמו כן ,יעסיק הקבלן קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות ,שמכירים את נוהלי הבטיחות ושחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה 0בשום אופן לא יהיה הקבלן רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים0 01 מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם לחוזה רשאית העירייה לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים לפי שיקול דעתה המוחלט0 08 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרשיונות והאישורים הדרושים וכי כל רשיונות הקבלן שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי רכב ,כלי הרמה ,כלי שינוע ,מכשירי יד מכניים או חשמליים וכו' ,תקינים וכל מה שדורש בדיקות בודק מוסמך תקופתי אכן בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 49 01 הקבלן יספק לעובדיו ,שלוחיו ולכל הפועלים מטעמו ,כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק והנוהג ,אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא החוזה (לרבות נעלי עבודה ,בגדי עבודה ,אזניות ,כובעי מגן ,משקפי מגן וכד') ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה0 09. הקבלן מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות ,פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש בביצוע העבודה ,כן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של החומרים ,הציוד ,המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו0 כמו כן ,ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה ,בהתאם לדרישות הדין הנוגעות לעניין0 099 הקבלן יסמן ,ישלט וגדר את השטח שבאחריותו באתרי עבודתו ,כולל הצבת ציוד מגן ,אזהרה ,עפ"י החוק כגון :מחסומים ,זהרונים ,גשרי מעבר ,סימון דרכי גישה ומילוט ,תמרורי ושלטי אזהרה ,פנסים מהבהבים; ידאג לתאורה במשך הלילה; יכוון את התנועה ויסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות שבטיחות הציבור והעובדים ודרשו זאת0 091 הקבלן ימנה מנהל עבודה מטעמו ,שיהא אחראי ,בין השאר ,על קיום הוראות הבטיחות שבתוקף, הנוגעות לביצוע העבודה והבטחת שלומם ובטיחותם של העובדים וכל אדם אחר0 הקבלן ידווח ע ל מינוי מנהל העבודה מטעמו למפקח העבודה האזורי מטעם משרד העבודה ,וימלא אחר הוראותיו0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 51 הצהרה והתחייבות לכבוד עיריית באר-שבע א0נ,0 09 01 00 02 05 04 01 תאריך______________: הנני מאשר בזאת שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים ,הבנתי היטב את משמעות האמור בהן ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה0 הנני מאשר ,כי קיבלתי הדרכת בטיחות כללית והבנתי את תוכנה0 הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות ,ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות בכל הקשור לביצוע העבודה נשוא החוזה0 הנני מתחייב להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך שיבצעו את ההוראות כלשונן0 הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין ,הכללים ,ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית ,בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי ע"מ למנוע פגיעה בהם ,באחרים ובציוד0 בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים ,להנחת דעתו של מנהל מחלקת הביטוח בעירייה ,שיכסה כל נזק שיגרם לעירייה ,לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מביצוע העבודה ע"י ו/או מטעמי0 העתקים מאישורי הביטוח ופוליסות הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו ע"י מנהל מחלקת הביטוח בעירייה עוד בטרם התחלת ביצוע העבודות0 שם הקבלן: שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן : ת0ז0 שם ת0ז0 שם כתובת הקבלן מס' טלפון מנהל העבודה מטעם הקבלן: שם מס' טלפון חתימה וחותמת הקבלן : ת0ז0 כתובת כתובת מס' פקס כתובת מס' פקס חתימת מנהל העבודה : חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 51 חלק ח' -תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו ( 5214 -להלן" :החוק") אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב ,כדלקמן: אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו (להלן – המציע)0 במציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה (מחק את המיותר): המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום0 המציע ובעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום ,אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה0 הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,9114 -שחלק מהן מובאות להלן: " 09אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה" -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ;9189 - " 01בעל זיקה" -כל אחד מאלה: חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע; אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה :בעל השליטה בו; חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ו תחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע; מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה; 00אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית -חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע; " 02הורשע" ,בעבירה -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג (09 באוקטובר ;)1..1 " 05חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א ;9119 - 04 "חוק שכר מינימום" -חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ; 9181 - " 01מועד התקשרות" – לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז – המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 52 " 08עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום; " 01שליטה מהותית" -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם; אני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת0 המצהיר/ה אישור הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ0ר ,)___________ 0במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת0ז 0שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני0 חותמת ,עו"ד מ0ר___________ 0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 53 חלק ט’ -הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז מכרז פומבי מס' 2232850 לביצוע עבודות אחזקה ,אספקה והתקנה של מזגנים במבני העירייה ובמוסדותיה אני הח"מ ____________________ ,לאחר שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם ,ולרבות החוזה, מפרטי העבודה בחלקים ה'-ה' ,0הוראות למשתתפים במכרז ,תנאים מיוחדים ,שיטת ביצוע העבודה ,מחירים, לוח זמנים לביצוע העבודה ,לוח התשלומים ,תנאים מיוחדים לתשלום ההתייקרות ,אופני חישוב התמורה, ערבויות ,תקנים הנזכרים במסמכי המכרז ו/או החוזה וכל המסמכים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זה; ולאחר שבדקתי באתרי העבודה ובדקתי את כל תנאי האתרים ובדקתי את כל הפרטים בקשר לעבודה ,ולאחר שהתברר לי כי כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או מהחוזה כוללים את כל הפרטים וכל הכמויות ,וכל המידע הדרוש לשם ביצוע העבודה; והתברר לי שכל המסמכים הנ"ל כוללים את כל הפריטים והכמויות והמידע הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה; הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה במכרז בשלמות וכי באפשרותי לבצע את כל הנדרש מהזוכה במכרז ,ולרבות רכישת ציוד נלווה ,כמפורט במכרז ,מיד עם חתימת ההסכם וקבלת הזמנת העבודה ,ולא אבוא בתביעות כלשהן להפרשים בהקשר למחירי החומרים ו/או הציוד הנדרש ולא אבוא בתביעות כלשהן להפרשים איזה מהם בקשר למחירים פרט להתייקרות המפורטת במכרז ו/או בחוזה ,ובאפשרותי לבצע את העבודה ,בכוחות הטכניים והמקצועיים ועל ידי הציוד שברשותי ,לפי לוח הזמנים ,שלבי התקדמות העבודה שבמכרז 0כמו כן ,הנני מצהיר שמחירי הצעתי כוללים את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות והמקוריות העלולות להידרש לביצוע העבודה בכל היקפה ובשלמותה ,והיא לוקחת בחשבון גם דרישות נוספות שיהיו מטעם רשות מוסמכת זו או אחרת ,לרבות משטרת ישראל ,משרד איכות הסביבה ,משרד התחבורה וכיוב'0 הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ,וכי אני מקבל על עצמי ומתחייב לבצע את העבודות בשלמות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז והחוזה 0אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם משתתפים אחרים0 הצעתי זו היא בלתי חוזרת ,ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה ממועד הגשתה לתיבת המכרזים ובמשך שלושה חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות 0ידוע לי כי לו אחזור בי מהצעתי תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה לה 0את הצעתי הנני מגיש בשני העתקים זהים0 אני מסכים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני לבינכם0 להבטחת קיום התחייבויותי לחתימה על החוזה אני מוסר בזאת ערבות בנקאית /ערבויות בנקאיות בסכומים הנקובים בתנאי המכרז בהתאם לפרקים בהם בחרתי להגיש את הצעתי ,בתוקף למועד שנקבע במכרז בתנאי המכרז0 היה והצעתי תתקבל ,אני מתחייב כי תוך 2ימי עסקי ם ממועד הודעתכם אחתום על מסמכי החוזה ואפקיד בידיכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה 0היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי ,אני מסכים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על-ידי בקשר עם השתתפותי במכרז ,תוגש על-ידכם לגבייה ,וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצוי מוסכם וקבוע מראש0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 54 אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין מניעה על פי כל דין או חוזה לחתימתי על הצעה זו0 כן אני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים הבאים: (לסימון המשתתף ב X -בצד ימין) לסימון המשתתף ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ מחלקת התנאים הכלליים (חתימה בשולי כל דף) החוזה (חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה) כתב הצעה מלא בשני העתקים כתב כמויות ובו פירוט המזגנים המוצעים על ידי המשתתף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ,ביחס לכל פרק אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה. אישור רו"ח בדבר ניסיון המציע כנדרש בתנאים המוקדמים להשתתפות. המלצות בדבר עבודות קודמות מסמכי תאגוד מאושרים [ראו דרישה בסעיף (2ח) לחלק א'] אישור בדבר זכויות חתימה אישור מרשם הקבלנים על היות המציע בעל סיווג קבלני של ( ) 518ברמה – ב5 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז אישור בנקאי המעיד על יכולת פיננסית של המשתתף במכרז [ראו נוסח חלק ו' 2למסמכי המכרז] הצהרת משתתף לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים [ראו חלק ח' למסמכי המכרז] העתק חתום של פרוטוקול סיור קבלנים ושל כל מסמך נוסף שהומצא ע"י העירייה למשתתפים במכרז לסימון התקשרויות יש 3אין ______ 3 יש 3אין ______ 3 יש 3אין ______ 3 יש 3אין ______ 3 יש 3אין ______ 3 יש 3אין ______ 3 יש 3אין ______ 3 יש 3אין ______ 3 יש 3אין ______ 3 יש 3אין ______ 3 יש 3אין ______ 3 יש 3אין ______ 3 יש 3אין ______ 3 יש 3אין ______ 3 יש 3אין ______ 3 יש 3אין ______ 3 יש 3אין ______ 3 אישור משטרה או תצהיר בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א ,2885-על תקנותיו ,ביחס למציע .במידה יש 3אין ______ 3 והמציע תאגיד ,יצורף אישור משטרה לבעל השליטה בו. אישור ממכון התקנים כי לכל המזגנים המוצעים ע"י המשתתף במכרז ניתן יש 3אין ______ 3 אישור ממכון התקנים לתאימות המזגנים לתקן ישראלי ת"י 220חלק 5 יש 3אין ______ 3 למציעים לפרק א' -מחירוני הספקים למיגזר הפרטי של המזגנים המוצעים שם המשתתף (באותיות דפוס) ________________________ : כתובת המשתתף __________________________________ :טלפון________________ : תאריך _______________ : חתימת המשתתף _______________________ : שם מלא של החותם (מורשה החתימה) _________________ :איש קשר_____________________ : חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 55 חלק י' – 9מחירון לפרק א' :אספקה והתקנה חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 56 חלק י' – 1מחירון לפרק ב' :אחזקה חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 57 חלק יא' - 9הצעת המשתתף לפרק א' :אספקה והתקנה – חלק – 5אספקת מזגנים שונים דגמים 5 לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון לרבות :פרסום ההודעה למשתתפים בעיתונות ,הוראות למשתתפים ,נוסח מסמכי המכרז וההסכם המצורף והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה ,ובדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי; ולאחר שקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי העירייה בבחירת הזוכה במכרז; הנני מציע את הצעתי כמפורט להלן בכתב הכמויות ובכפוף לאמור להלן: 9 ידוע לי ,כי כל הצעה שאינה תואמת את הדרישות שפורטו במכרז ,לא תובא לדיון0 1 ידוע לי ,המחירים אינם כוללים מע"מ כחוק ואופן ההצמדה יהיה כמפורט בנוסח החוזה0 0 ידוע לי ,כי העי רייה שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה ,לרבות ההצעה הזולה ביותר ,ואף לדחות ההצעות כולן0 הערכת העירייה כי ההוצאות הכוללות בגין התקשרות זו לפרק א' כולו ,על כל חלקיו ,תעמוד על סך של כ – 2 ,₪ 9,5..,...אולם העירייה אינה מתחייבת להיקפים המפורטים לעיל 0העירייה אינה מתחייבת לניצול מלא או חלקי של הערכה תקציבית זו ,והכל יהא בהתאם לצורך ובכפוף להזמנות עבודה חתומות כדין0 5ידוע לי ,כי מכרז זה הינו מכרז מסגרת וכי שיעור ההנחה המצוין לעיל יחול על כל פריט שיוזמן ,בין אם יוזמן פריט אחד ו/או כמות אחרת ,ואין באמור משום התחייבות מצד העירייה לרכישת כמות מסוימת או בכלל, וכיוצ"ב לא תישמע כל טענה מפי הזוכה ככל שהעירייה תבחר להזמין היקף כלשהו של עבודות ,או לא להזמינם כלל0 4 ידוע לי כי לא אהיה זכאי לתמו רה כלשהי בגין עבודה אשר בוצעה על ידי שלא בהתאם להזמנה חתומה מראש ע"י מורשי החתימה של העירייה0 1 ידוע לי ,כי עליי לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה ,ובכללן כל תשלום -במידה ויידרש כזה - בגין דרישת הרשויות המוסמכות0 8 ידוע לי ,כי התמורה תשולם בגין עבודות שבוצעו בפועל ,וכי ההנחה תחושב באופן אחיד0 2 לאור כל האמור לעיל הנני מציע הנחה בשיעור של ( ____________%במילים _________________________ אחוזים) לכל אחד מן הפריטים המופיעים כחלק – 5אספקת מזגנים שונים דגמים 5במחירון לפרק א' (אספקה והתקנה) ,המצ"ב כמסמך י' 5למסמכי המכרז. 9.ידוע לי כי להצעתי לחלק זה יינתן משקל של 15%בבחינת ההצעות למכרז0 שם הספק __________________________ ת.ז 3ח.פ ___________________________ תאריך _____________________________ חתימה ____________________________ חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 58 חלק יא' - 1הצעת המשתתף לפרק א' :אספקה והתקנה – חלק – 2אספקת מזגנים דגמים 1 לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון לרבות :פרסום ההודעה למשתתפים בעיתונות ,הוראות למשתתפים ,נוסח מסמכי המכרז וההסכם המצורף והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה ,ובדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי; ולאחר שקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי העירייה בבחירת הזוכה במכרז; הנני מציע את הצעתי כמפורט להלן בכתב הכמויות ובכפוף לאמור להלן: 9 ידוע לי ,כי כל הצעה שאינה תואמת את הדרישות שפורטו במכרז ,לא תובא לדיון0 1 ידוע לי ,המחירים אינם כוללים מע"מ כחוק ואופן ההצמדה יהיה כמפורט בנוסח החוזה0 0 י דוע לי ,כי העירייה שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה ,לרבות ההצעה הזולה ביותר ,ואף לדחות ההצעות כולן0 הערכת העירייה כי ההוצאות הכוללות בגין התקשרות זו לפרק א' כולו ,על כל חלקיו ,תעמוד על סך של כ – 2 ,₪ 9,5..,...אולם העירייה אינה מתחייבת להיקפים המפורטים לעיל 0העירייה אינה מתחייבת לניצול מלא או חלקי של הערכה תקציבית זו ,והכל יהא בהתאם לצורך ובכפוף להזמנות עבודה חתומות כדין0 5ידוע לי ,כי מכרז זה הינו מכרז מסגרת וכי שיעור ההנחה המצוין לעיל יחול על כל פריט שיוזמן ,בין אם יוזמן פריט אחד ו/או כמות אחרת ,ואין באמור משום התחייבות מצד העירייה לרכישת כמות מסוימת או בכלל, וכיוצ"ב לא תישמע כל טענה מפי הזוכה ככל שהעירייה תבחר להזמין היקף כלשהו של עבודות ,או לא להזמינם כלל0 4 ידוע לי כי לא אהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין עבודה אשר בוצעה על ידי שלא בהתאם להזמנה חתומה ע"י מורשי החתימה של העירייה0 1 ידוע לי כי עליי לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה ,ובכללן כל תשלום -במידה ויידרש כזה -בגין דרישת הרשויות המוסמכות0 8 ידוע לי ,כי התמורה תשולם בגין עבודות שבוצעו בפועל ,וכי ההנחה תחושב באופן אחיד0 2 לאור כל האמור לעיל הנני מציע הנחה בשיעור של ( ____________%במילים _________________________ אחוזים) לכל אחד מן הפריטים המופיעים כחלק – 2אספקת מזגנים דגמים 2במחירון לפרק א' (אספקה והתקנה) ,המצ"ב כמסמך י' 5למסמכי המכרז. 9.ידוע לי כי להצעתי לחלק זה יינתן משקל של 5.%בבחינת ההצעות למכרז0 שם הספק __________________________ ת.ז 3ח.פ ___________________________ תאריך _____________________________ חתימה ____________________________ חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 59 חלק יא' - 0הצעת המשתתף לפרק א' :אספקה והתקנה – חלק – /הובלה והתקנה לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון לרבות :פרסום ההודעה למשתתפים בעיתונות ,הוראות למשתתפים ,נוסח מסמכי המכרז וההסכם המצורף והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה ,ובדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי; ולאחר שקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי העירייה בבחירת הזוכה במכרז; הנני מציע את הצעתי כמפורט להלן בכתב הכמויות ובכפוף לאמור להלן: 9 ידוע לי ,כי כל הצעה שאינה תואמת את הדרישות שפורטו במכרז ,לא תובא לדיון0 1 ידוע לי ,המחירים אינם כוללים מע"מ כחוק ואופן ההצמדה יהיה כמפורט בנוסח החוזה0 0 י דוע לי ,כי העירייה שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה ,לרבות ההצעה הזולה ביותר ,ואף לדחות ההצעות כולן0 הערכת העירייה כי ההוצאות הכוללות בגין התקשרות זו לפרק א' כולו ,על כל חלקיו ,תעמוד על סך של כ – 2 ,₪ 9,5..,...אולם העירייה אינה מתחייבת להיקפים המפורטים לעיל 0העירייה אינה מתחייבת לניצול מלא או חלקי של הערכה תקציבית זו ,והכל יהא בהתאם לצורך ובכפוף להזמנות עבודה חתומות כדין0 5ידוע לי ,כי מכרז זה הינו מכרז מסגרת וכי שיעור ההנחה המצוין לעיל יחול על כל פריט שיוזמן ,בין אם יוזמן פריט אחד ו/או כמות אחרת ,ואין באמור משום התחייבות מצד העירייה לרכישת כמות מסוימת או בכלל, וכיוצ"ב לא תישמע כל טענה מפי הזוכה ככל שהעירייה תבחר להזמין היקף כלשהו של עבודות ,או לא להזמינם כלל0 4 ידוע לי כי לא אהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין עבודה אשר בוצעה על ידי שלא בהתאם להזמנה חתומה ע"י מורשי החתימה של העירייה0 1 ידוע לי כי עליי לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה ,ובכללן כל תשלום -במידה ויידרש כזה -בגין דרישת הרשויות המוסמכות0 8 ידוע לי ,כי התמורה תשולם בגין עבודות שבוצעו בפועל ,וכי ההנחה תחושב באופן אחיד0 2 לאור כל האמור לעיל הנני מציע הנחה בשיעור של ____________% (במילים _________________________ אחוזים) לכל אחד מן הפריטים המופיעים כחלק – /הובלה והתקנה במחירון לפרק א' (אספקה והתקנה) ,המצ"ב כמסמך י' 5למסמכי המכרז. 9.ידוע לי כי להצעתי לחלק זה יינתן משקל של 15%בבחינת ההצעות למכרז0 שם הספק __________________________ ת.ז 3ח.פ ___________________________ תאריך _____________________________ חתימה ____________________________ חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 61 חלק יא' - 2הצעת המשתתף לפרק ב' :תחזוקה לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון לרבות :פרסום ההודעה למשתתפים בעיתונות ,הוראות למשתתפים ,נוסח מסמכי המכרז וההסכם המצורף והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה ,ובדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי; ולאחר שקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי העירייה בבחירת הזוכה במכרז; הנני מציע את הצעתי כמפורט להלן בכתב הכמויות ובכפוף לאמור להלן: 9 ידוע לי ,כי כל הצעה שאינה תואמת את הדרישות שפורטו במכרז ,לא תובא לדיון0 1 ידוע לי ,המחירים אינם כוללים מע"מ כחוק ואופן ההצמדה יהיה כמפורט בנוסח החוזה0 0 י דוע לי ,כי העירייה שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה ,לרבות ההצעה הזולה ביותר ,ואף לדחות ההצעות כולן0 הערכת העירייה כי ההוצאות הכוללות בגין התקשרות זו לפרק ב' תעמוד על סך של כ – ,₪ 5..,...אולם 2 העירייה אינה מתחייבת להיקפים המפורטים לעיל והיא רשאית לפצל החוזה בין שני קבלנים 0העירייה אינה מתחייבת לניצול מלא או חלקי של הערכה תקציבית זו ,והכל יהא בהתאם לצורך ובכפוף להזמנות עבודה חתומות כדין0 5ידוע לי ,כי מכרז זה הינו מכרז מסגרת וכי שיעור ההנחה המצוין לעיל יחול על כל פריט שיוזמן ,בין אם יוזמן פריט אחד ו/או כמות אחרת ,ואין באמור משום התחייבות מצד העירייה לרכישת כמות מסוימת או בכלל, וכיוצ"ב לא תישמע כל טענה מפי הזוכה ככל שהעירייה תבחר להזמין היקף כלשהו של עבודות ,או לא להזמינם כלל0 4 ידוע לי כי לא א היה זכאי לתמורה כלשהי בגין עבודה אשר בוצעה על ידי שלא בהתאם להזמנה חתומה ע"י מורשי החתימה של העירייה0 1 ידוע לי כי עליי לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה ,ובכללן כל תשלום -במידה ויידרש כזה -בגין דרישת הרשויות המוסמכות0 8 ידוע לי ,כי התמורה תשולם בגין עבודות שבוצעו בפועל ,וכי ההנחה תחושב באופן אחיד0 2 לאור כל האמור לעיל הנני מציע הנחה לכל אחד מן הפריטים המופיעים במחירון לפרק ב' (תחזוקה), המצ"ב כמסמך י' 2למסמכי המכרז ,כמפורט בטבלה להלן: שיעור ההנחה המוצע באחוזים שיעור ההנחה המוצע במילים: _____________________ _____________________ שם הספק __________________________ ת.ז 3ח.פ ___________________________ תאריך _____________________________ חתימה ____________________________ חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 61 חלק יב' חוזה מס' 2232850 ביצוע עבודות תחזוקה ,אספקה והתקנה של מזגנים במבני העירייה ובמוסדותיה שנערך ונחתם בבאר שבע ביום __________ חודש _________ שנת 1.92 בין: עיריית באר שבע מרחוב מנחם בגין 9 באר שבע לבין: ________________________ ח0פ/0ח0צ_________________ 0 מרחוב ________ מס' _______ ישוב _________ מיקוד ______ טלפון ________ פקס ________ מצד אחד (להלן" :העירייה") ע"י מורשי החתימה מטעמה: 09שם ___________:ת0ז_________ 0 01שם ___________:ת0ז_________ 0 מצד שני (להלן" :הקבלן") הואיל :והעירייה פרסמה מכרז מס' – 11/1.92לביצוע עבודות תחזוקה ,אספקה והתקנה של מזגנים במבני העיריה ובמוסדותיה (להלן " -המכרז"; להלן " -העבודה"); והואיל :והקבלן הגיש הצעה מטעמו לפרק __________ ל מכרז ,ובין השאר הצהיר כי יש לו ידע ,ניסיון ,כח אדם מקצועי ,כלי רכב ,ציוד ,וכלים מתאימים הדרושים לביצוע העבודה; והואיל :וועדת המכרזים בהחלטתה מיום ____________ המליצה על קבלת הצעתו של הספק לפרק/ים :א' – אספקה והתקנה /ב' – תחזוקה [*יש לסמן את הפרק הרלוונטי ולמחוק את המיותר] ,וראש העירייה אישר ביום ________ ,את ההמלצה ,והעירייה קיבלה את ההצעה; והואיל :וההוצאות הכרוכות בביצוע הסכם זה מאושרות בסעיף תקציבי _____________________0 לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: פרק א' -מבוא והגדרות: 09 א) המבוא להסכם זה ומסמכי המכרז הכוללים ,בין היתר ,את תאור העבודה (מפרטים טכניים) ,הצהרת הקבלן ,כתב ההצעה ,הוראות בטיחות ,וכל מסמך אחר ,מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה ויש לקראם יחד הימנו0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 62 ב) פרשנות המונחים בהסכם זה ,תהא כפרשנותם במסמכי המכרז ,וכן כמפורט להלן ,אלא אם כן תוכן הדברים מחייב אחרת 0הסכם זה יפורש ככל שניתן בהתאם למסמכי המכרז: העירייה -עיריית באר-שבע0 העיר -העיר באר-שבע0 המכרז -מכרז פומבי מס' 11/1.92 המדד – מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו0 מדד הבסיס -מדד חודש ספטמבר 1.92שהתפרסם ביום 9509.01.92או בסמוך לכך0 הקבלן -הזוכה במכרז לפי קביעת ועדת מכרזים של העיריה ,לרבות מנהל העבודה מטעמו ,בעל כשירות לפי הדין, ולרבות עובדיו ,מועסקיו ,מנהליו ,קבלני המשנה שיועסקו על ידו (אם יאושרו ע"י העירייה) ,יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו0 קבלן משנה -לרבות :פועליו ,סוכניו וכל הפועלים מכוחו או מטעמו0 מסירת הודעה -כל התקשרות בטלפון ו/או במכשיר קשר ו/או אלחוטית ו/או בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או ברישום ביומני העבודה ו/או בשיחה פנים אל פנים שהועברה לידיעת הקבלן או לנציגו ,נחשבת כזו שנמסרה לקבלן 0 היום הקובע -היום האחרון שנקבע במכרז להגשת ההצעות ובאם לא נקבע יום כזה -היום בו נתקבלה הצעת הקבלן או נחתם החוזה ,לפי המאוחר שביניהם0 יתר ההגדרות הינן כמפורט במפרט חלק ה' למסמכי המכרז0 ג) גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בו או במסמך אחר הקשור בחוזה או שיש לדעת הקבלן ספק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו ,או שמסר המנהל הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה -יפנה הקבלן בכתב לעירייה והמנהל יתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך -בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו0 .2 רשימת נספחים: המסמכים דלהלן יהוו חלק מהותי בלתי נפרד מחוזה זה: א 0א' - 9טופס אישור על קיום ביטוחים לפרק א' :אספקה והתקנה0 ב 0א' - 1טופס אישור על קיום ביטוחים לפרק ב' :אחזקה0 פרק ב' -הוראות כלליות: מהות ההתקשרות: ./ העירייה מוסרת בזה לקבלן ,והקבלן מקבל על עצמו ביצוע עבודות אספקה והתקנה /תחזוקה [*יש לסמן (א) את הפרק הרלוונטי ולמחוק את המיותר] של מזגנים במבני העירייה ובמוסדותיה ,כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 63 (ב) הקבלן מקבל על עצמו ,על חשבונו ותמורת הסכומים המפורטים בסעיף 5להסכם זה ,וכפי שהוצע בכתב ההצעה ,את ביצוע העבודות בהתאם לתיאור העבודה ,לעיל ולהלן על-פי מסמכי המכרז והחוזה ,בהתאם למפרט הטכני במסמכי המכרז ,בהתאם לרשימת הנספחים המפורטים בסעיף 1לעיל והמצורפים להסכם זה ,ובהתאם להוראות שינתנו לו ע"י המנהל ,בין אם הוראות אלה תינתנה בתחילת העבודה ובין אם תוך זמן ביצועה0 .0 הצהרות והתחייבויות הקבלן: (א) הקבלן מצהיר כי הוא יכול ,מסוגל ומעוניין לבצע את העבודות לפי הסכם זה והמפרט הטכני שבחלק ה' למסמכי המכרז ,וכי ברשותו כ"א וציוד מתאים לביצוע העבודות0 (ב ) הקבלן מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז וחוזה זה ,במועד ,בדייקנות ,ביעילות ובהתאם להנחיות המפורטות במסמכי החוזה והמכרז בכלל ובמפרט הטכני שבחלק ה' בפרט ,ובנאמנות לשביעות רצון העירייה ,למלא הוראות כל רשות מוסמכת ולפעול על פי הוראות הדין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור לביצוען0 הקבלן מתחייב לשמור על הוראות החוק והנוהל החלות ושיחולו בעתיד על ביצוע העבודה0 (ג) הקבלן מתחייב לבצע את העבודה לשביעות רצונו של המנהל0 (ד ) הקבלן מתחייב לבצע את העבודות מחדש מיד כשידרש לעשות כן לפי הוראות המנהל ,במקרה שהעבודה אינה לשביעות רצונו של המנהל0 (ה) הקבלן מתחייב לבצע את העבודה במקומות ובמועדים שתקבע העירייה ,עפ"י הזמנות העבודה אשר יימסרו לו מעת לעת ובהתאם למפרט 0לשם קבלת הודעות או הוראות עליו להחזיק משרד בבאר-שבע עם טלפון ומכשיר איתור ,כנדרש במסמכי המכרז0 (ו) הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודה כל מספר עובדים שיידרש לשם ביצוע יעיל ומדוייק של העבודה, והעובדים יהיו מיומנים היטב לביצוע תפקידיהם 0כן ידאג הקבלן להנהגת שיטות עבודה בטוחות ולבצוע העבודה לפי כללי הבטיחות החלים או שיחולו ולפי הוראות כל דין0 (ז) העובדים המועסקים על ידי הקבלן יהיו עובדים של הקבלן בלבד ולא עובדים של העירייה 0מוסכם כי בין העירייה לבין הקבלן או מי מעובדיו לא יחולו יחסי עובד מעביד על כל המשתמע מכך 0הקבלן מתחייב לקיים את הוראות החוק באשר להעסקת עובדים ולשאת בעצמו בכל התשלומים וההוצאות הכרוכות בכך לרבות תשלום המשכורות ,תנאים סוציאליים ,מס אחיד ,ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות ומס הכנסה0 (ח) מוסכם בין הצדדים במפורש ,כי הקבלן מבצע את העבודה על אחריותו המלאה והעירייה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם על ידי הקבלן ,או מי מעובדיו או מי מטעמו ,לכל אדם או לכל רכוש של צד שלישי0 (ט) הקבלן מתחייב להשתמש לשם ביצוע העבודות לסוגיהן בציוד או בחומרים מתאימים שלגביהם קיימים אישורים ממכון התקנים הישראלי או מכל גורם מוסמך אחר ,אם ניתנים אישורים כאלה לאותו זוג של חומרים0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 64 (י) הקבלן מתחייב להבטיח שהכלים לביצוע העבודה יהיו תקינים ובכמות מספקת הציוד ,כי הציוד והכלים ירכשו מכספו ויהיו רכושו הבלעדי 0הטיפול בו ,הפעלתו ושמירתו יהיו באחריותו של הקבלן0 (יא) רכישת חומרים הדרושים לביצוע העבודה ,ואספקתם תיעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו 0המנהל רשאי בכל עת לבדוק את טיב וסוג החומרים והציוד שמשתמש בהם הקבלן ואת הסידורים הכרוכים בביצוע העבודות ועל הקבלן לאפשר לו זאת 0קבע המנהל כי הציוד או חלק ממנו או החומרים שמשתמש בהם הקבלן או חלק מהם ,הסידורים הכרוכים בביצוע העבודות או חלק מהם אינם תקינים לפי שיקול דעתו תהיה קביעתו סופית והקבלן לא ישתמש בציוד ובחומרים ולא יפעיל את הסידורים שנפסלו כאמור0 אין באמור בכדי להטיל אחריות על המנהל באשר לטיבם של החומרים ותקינותם ,ואחריות זו מוטלת בכל מקרה על הקבלן0 .1 תמורה ותנאי תשלום: תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן על פי ההסכם ובהתאם למסמכי המכרז ,וביצוע העבודה בשלמות ,תשלם העירייה לקבלן את הסכומים שיתקבלו לפי החשבונות הסופיים שיאושרו ע"י המנהל או מטעמו ,שייערך על סמך העבודות שבוצעו בפועל ,ובהתאם למחירים המפורטים במסמכי המכרז ,ובניכוי ההנחה שניתנה על ידי הקבלן במסגרת הצעתו למכרז ,וכמפורט בתנאי הסכם זה [להלן" :התמורה"]0 א0 ב0 סכום החוזה המוערך עומד על סך של ____________( ₪כולל מע"מ) לשנה לביצוע עבודות אספקה והתקנה /סך של ____________( ₪כולל מע"מ) לשנה לביצוע עבודות תחזוקה [*יש לסמן את הפרק הרלוונטי ולמחוק את המיותר] 0סכומים אלו מהווים אמדן בלבד ,ואין העירייה מתחייבת לממש את כל היקף ההסכם ,וכי ביצועו מותנה ,בין השאר ,באישורים תקציביים ,וביכולת המימון של העירייה0 ג0 לצורך קבלת התמורה בעד השירותים יעביר הקבלן למנהל חשבון מפורט עד ליום חמישי לכל חודש קלנדרי ,ביחס לסכום התמורה המגיע לו בעד השירותים שביצע בחודש שחלף ויצרף לו את פירוט שירותי האחזקה /ההתקנה שבוצעו על ידו0 בחשבון בגין ביצוע עבודות תחזוקה ,יצרף הקבלן לחשבון העתקי טפסי דיווח על תקלה שהתקבלו מתוכנת המוקד ,חתומים על ידי טכנאי הקבלן ונציג העירייה0 ד0 במידה והחשבון לא יוגש במועד כאמור סעיף א 0יחשב יום הגשת החשבון כאילו הוגש ב 5לחודש הבא 0 ה0 חשבונותיו של הקבלן ייבדקו ע"י המנהל אשר יוכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לאשר את כל החשבון במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל0 במידה ומסיבה כלשהי יוחזר החשבון לקבלן לתיקון ו/או השלמת מסמכים ו/או כל סיבה אחרת יחשב מועד ההגשה לעניין תנאי התשלום כהגשה בחמישי לחודש לאחר קבלת החשבון המתוקן0 ו0 בדיקת החשבון שהוגש ע"י הקבלן כאמור לעיל והעברתו לאישור הגזברות ,יתבצעו תוך 95יום ממועד הגשת החשבון ע"י הקבלן 0המנהל יאשר תשלום לקבלן רק עבור העבודות שבוצעו בפועל ,בהתאם לבדיקתו ,והעירייה תפחית מהחשבונות שיוגשו על ידי הקבלן את הסכומים המתאימים בגין אי-ביצוע, לרבות אי-ביצוע חלקי של העבודות נשוא הסכם זה 0הסכומים שיופחתו ואופן החישוב של התמורה יהיו כמפורט במסמכי המכרז ,ובהסכם זה0 האמור בא להוסיף ולא לגרוע מכל התרופות והסעדים העומדים לרשות העירייה ,לפי הסכם זה ולפי כל דין0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 65 ז0 התמורה תשולם לקבלן בשוטף 4. +ימים מיום הגשת החשבון כאמור בס"ק ה' לעיל0 ח0 התמורה תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ,עפ"י ההוראות הבאות : 09במהלך שמונה עשרה החודשים הראשונים של ההתקשרות (שיספרו מהמועד האחרון להגשת ההצעות) ,לא יהא כל שינוי או עדכון במחירי ההסכם לאחזקה והקמה בהתאם להצעות הזוכה ,אלא א ם היה ובמהלך שמונה עשרה החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד הרלוונטי ושיעורו עלה לכדי 2%מהמועד האחרון להגשת ההצעות0 היה ועלה המדד הרלוונטי לכדי ,2%תעשה התאמה מדדית לשינויים כדלהלן :שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד ,שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את ,2%לבין המדד הקובע במועדי הגשת החשבונות0 01בתקופה שמעבר לשמונה עשרה החודשים הראשונים של ההתקשרות התחשיב לקביעת שיעור התאמת המדד יתבסס לפי ההפרש שבין המדד האחרון הידוע בתום 98חודשים ממועד אחרון להגשת ההצעות או המדד שיקבע כאמור עפ"י סעיף 9לעיל ,לבין המדד הידוע במועדי הגשת החשבונות 0 ט0 התמורה הנזכרת לעיל היא תמורה מלאה ,הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן לפי ההסכם ,לפי תנאי המכרז ולפי הדין והיא כוללת בין היתר גם את חישוב הוצאותיו של הקבלן בגין שכר עבודה והעסקת כח אדם ,שימוש בכלי הרכב ובציוד ,הוצאות רישיונות והיתרים ,תשלומים על פי דין וכן כל הוצאה אחרת מכל סוג שהוא הדרושה לביצוע העבודות נשוא ההסכם ,בין אם באופן קבוע ובין באופן ארעי 0הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה תוספות מחיר ,העלאות או שינויים בתמורה בין מחמת עליה בשכר העבודה ,שינויים בשער מטבע ,שינויים בעלויות החומרים ,הטלת או העלאת מסים, היטלים או תשלומים אחרים מכל מין וסוג שהוא או מחמת כל גורם נוסף ,ולרבות דרישות מכל גורם מוסמך או רשות מוסמכת0 י0 ל א הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייה ישולמו לקבלן הפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה( ,תשכ"א ,)9149 -החל מהיום ה 94 -לפיגור ועד ליום התשלום בפועל 0ובלבד שהקבלן הגיש דרישה מפורשת לעירייה ,בתוך 4.יום מיום העיכוב 0לא הגיש הקבלן דרישה כאמור, יראוהו כמי שויתר על זכותו לתשלום ריבית פיגורים כלשהי ,ביחס לאותו פיגור בתשלום0 פיגור בתשלום של עד 95יום מהמועד הקבוע לעיל לא ישא כל הפרשי הצמדה וריבית0 יא 0מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם ,מועדי התשלום ודרך העברתם ,תחול בשינויים המחוייבים גם לגבי כל תשלום במקרה בו הופסקה העסקתו של הקבלן טרם סיום תקופת ההסכם ביחס לתשלום היחסי המגיע לו0 יב0 העירייה תהא רשאית ,לפי ראות עיניה ושיקול דעתה ,לעכב או לדחות פירעון כל חשבון אם הקבלן אינו ממלא אחר התחייבויותיו לפי ההסכם והמכרז ,או מתרשל במילואם 0במקרה שכזה ,תיתן העירייה הודעה בכתב לקבלן ,בה תצוין הסיבה לעיכוב החשבון או דחיית הפירעון כאמור0 יג0 העירייה תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע ממנה לקבלן ,כנגד הוצאות שנגרמו לה עקב הפרת ההסכם על ידי הקבלן ,וכנגד כל סכום המגיע לה מאת הקבלן0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 66 יד0 כל מס ,היטל ,אגרה או תשלום מסוג אחר החלים או שיחולו על ביצוע העבודות או השירותים הניתנים על ידי הקבלן לעירייה לפי הסכם זה ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו0 טו 0העירייה רשאית להגדיל את החוזה בשיעורים המירביים בהתאם להוראות תקנה )1(0לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח ,9181 -בכפוף לתקציבים מאושרים0 1א. שינויים: (א) המנהל רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שינוי ,לרבות צורתו ,אופיו ,סגנונו ,איכותו ,סוגו, גודלו ,כמותו ,גובהו וממדיו של כל חלק של העבודה0 (ב) הוראות המנהל על שינוי העבודה לפי סעיף קטן (א) תקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב0 (ג) ערכם הכולל של השינויים לא יעלה על הסכומים שמותר לרשות מקומית למסרם ללא מכרז עפ"י הדין0 (ד) התשלום תמורת השינויים יחושב לפי מחיר יחידות הנזכרים בתקציב ו/או בהצעת הקבלן ו/או בכתב הכמויות ולקבלן לא תהיה רשות לדרוש שינוי במחירי היחידות האלה עקב הגדלת הכמויות או הפחתות הנובעות מהוראות השינויים; אף-על-פי-כן אם ההוראה לשינויים תוגש אחרי שכבר החל בביצוע העבודה שאליה מתייחס השינוי ,או אחרי שכבר הוזמנו החלקים הנדרשים לביצועה, רשאי הקבלן לדרוש שינוי במחירי היחידות הנוגעים לעבודה הנדונה ,באישור המנהל ,אך לא יותר מאשר הוספת ההוצאות הנוספות שנגרמו לו בפועל 0ההוצאות הנוספות אשר יקבעו ע"י המנהל יאושרו ע"י גזבר העירייה0 (ה) המחירים עבור חלפים ו/או עבודות שאינם מצוינים בכתב הכמויות ,ייקבעו על פי אחת החלופות הבאות ,עפ"י החלטתו הבלעדית של המפקח: 09מחירון דקל עדכני בניכוי ,1.%בצירוף ניתוח מחיר מפורט0 01ניתוח מחיר המבוסס על חשבונית מס מקורית בתוספת 91%רווח קבלני0 .4 תקופת ההסכם: (א) תקופת ההתקשרות הינה ממועד חתימת הסכם זה ועד ליום 00909101.95 (ב) לעירייה נתונה האפשרות ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,להאריך את תקופת ההתקשרות ,לתקופה של עד 91חודשים נוספים ורצופים ,או חלק מהן ,עד שתי פעמים נוספות ונפרדות 0העירייה רשאית חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 67 לחלק את תקופת ההארכה למספר חודשים כל פעם ,ובתנאי שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על 01חודשים 0העירייה תודיע על רצונה בהארכת ההתקשרות לקבלן ,לפני תום תקופת החוזה המקורי או התקופה המוארכת 0לעירייה קיימת האפשרות הבלעדית לקבוע באם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה0 (ג) בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה ,בכפוף לשינויים שהתחייבו מעצם הארכת ההסכם 0מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג הקבלן להארכה ו/או חידוש הערבויות הבנקאיות ,פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש0 (ד) בנוסף ,בתום תקופת ההסכם ו/או תקופות ההארכה תהא העירייה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וכמידת הצורך ,להאריך את תקופת ההתקשרות ב 0-חודשים נוספים ,וזאת עד לתחילת עבודתו של קבלן חדש0 (ה) הקבלן יתחיל ויסיים את העבודה בהתאם למועדים שייקבעו בצו התחלת העבודה ,או לפי הוראות המנהל0 (ו) במידה ולא יעמוד הקבלן במועדים הקבועים בהסכם ובצו התחלת העבודה ,ישלם הקבלן פיצויים מוערכים ומוסכמים מראש ,והכל כמפורט בהסכם ,ומבלי לגרוע מכל סעד הנתון לעירייה לפי הדין ו/או ההסכם0 (ז) חרף האמור לעיל ,עיריית באר שבע תהא רשאית להביא ההתקשרות לידי סיום ,במהלך כל תקופת ההתקשרות ,בהודעה מראש ובכתב ,של 0.ימים ,תהא הסיבה לכך אשר תהא0 .1 (א) העסקת עובדים: הקבלן יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין0 בכלל זה ,מתחייב הקבלן כי ינהל עבור עובדיו ,המועסקים לצורך ביצוע הסכם זה (להלן " -העובדים"), תיק ניכויים כדין ,במסגרתו ינכה עבור עובדיו את כל הניכויים הנדרשים על פי הדין לרשויות המס וכן יפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות לפי כל דין או הסכם קיבוצי0 (ב) הקבלן יבטיח קיומם של תנ אי בטיחות וגיהות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק, ובתאם להוראות כל דין0 (ג) הקבלן מתחייב ,כי לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה החוקיים ,לצורך ביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה0 (ד) מובהר ומוצהר בזאת ,כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי וכי אין בין העירייה לבינו או לבין כל אדם אחר המועסק על ידו בביצוע הסכם זה יחסי עובד-מעביד0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 68 אם על אף האמור לעיל ,ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות ,ייקבע על ידי גוף מוסמך ,כי העירייה הינה מעבידתו של הקבלן ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו בביצוע הסכם זה ,מתחייב הקבלן לשפות מיד את העירייה בגין כל הוצאה או נזק שייגרם לה בשל כך ,לרבות הוצאות הכרוכות בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד0 הקבלן מתחייב לשפות את העירייה ולפצותה ,מיד עם דרישה ראשונה ,בכל סכום שיהיה על העירייה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המצב העובדתי או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה0 (ה) הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה ,את ההשגחה והפיקוח ע ליהם ואמצעי התחבורה והכלים בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך0 (ו) הקבלן מתחייב להעסיק עובדים ,מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור ,לפי העניין0 (ז) לביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים גם באמצעות לשכת העבודה ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה תשי"ט ,9151 -הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ,ויקיים תנאי עבודה ,בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף ,עבור עבודה דומה באותו אזור0 (ח) הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה ,מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו אזור0 (ט) הקבלן מתחייב למלא אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשכ"ח 09148 -והתקנות שהותקנו על פיו ולהמציא למנהל אישורים של המוסד לביטוח לאומי ,כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה0 (י) הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאי לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק ,ובאין דרישה חוקית ,כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח על העבודה ,תשי"ד 09152 - (יא) הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה0 (יב) הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש כמטיל חובות או אחריות כל שהם על העירייה כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן0 .0 (א) הסבת החוזה והמחאת זכויות: הקבלן לא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או למסור לאחר הסכם זה ,כולו או מקצתו ו/או זכות מזכויותיו לפי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,בין במישרין ובין בעקיפין אלא אם ניתנה לכך הסכמת העירייה מראש ובכתב0 (ב) אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה ,כולה או מקצתה ,אלא אם כן התקבלה לכך הסכמת העירייה מראש ובכתב 0מובהר ,כי העסקת עובדים במישרין ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שעות העבודה ,אין בה לכשעצמה משום מסירת ביצועה של העבודה, או חלק ממנה ,לאחר0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 69 (ג) במידה והקבלן הינו תאגיד או שותפות יראו בהעברת 15%או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות ,בין אם העברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים ,כהעברת זכות המנוגדת לסעיף זה0 (ד) הקבלן הזוכה לא יעביר /ימחה /ימסור כל עבודה נשואת הסכם זה כולה או חלקה לקבלן אחר ו/או לקבלן משנה אלא אם יקבל לכך אישור בכתב מראש מאת המנהל 0 (ה) אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו המלאים לפי החוזה ,והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של קבלן המשנה ,מבצעי העבודה מטעם קבלן המשנה ,באי כוחו ועובדיו0 .2 (א) תפקידיו וסמכויותיו של המנהל וניהול יומן עבודה: המנהל או מי מטעמו רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על כל שלב בביצועה או בהכנות לביצוע השלב, וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמש בהם הקבלן וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה0 כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה ואת הוראותיו הוא0 (ב) הקבלן ינהל יומן עבודה לפי הטופס שיקבע ויספק המנהל ובמספר עותקים שיקבע ע"י המנהל 0המנהל והקבלן ירשמו ביומן את הוראותיהם והערותיהם 0ביומן ירשמו גם העניינים הבאים: פירוט העבודות שנעשו; ()9 ציון כל גורם העלול להשפיע או שהשפיע על התקדמות העבודה; ()1 מספר העובדים המועסקים בעבודה לסוגיהם; ()0 החומרים שהובאו לשטח העבודה לרבות פירוט ככל ניתן של טיבם וכמויותיהם; ()2 הוראות שוטפות ותוספות בביצוע העבודה או שינויים; ()5 אישור המנהל או הסתייגויותיו ביחס לאופן הביצוע של כל עבודה או של איכות החומרים וטיבם ()4 וכמויותיהם; אישור המנהל לגבי כל שלב שביצעו הסתיים ושנבדק0 ()1 (ג) רישומי והוראות המנהל ביומן יחייבו את הקבלן 0באם תוך 0ימים לא יסתייג מהם הקבלן ע"י הודעה בכתב למנהל ,יחשב הקבלן כמסכים להוראות ולרישומים הנ"ל 0רישומי הקבלן לא יחייבו את העירייה אלא אם חתם המנהל בצידם 0היומן ייחתם מדי יום ביומו ע"י המנהל והקבלן 0העתק חתום מהיומן יימסר הן למנהל והן לקבלן והם רשאים להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו0 (ד) רישומים של המנהל ביומן ,פרט לאלה שהקבלן מסתייג מהם בכפוף לס"ק (ג) ,ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם אולם לא ישמשו לכשעצמם עילה לדרישת כל תשלום או תביעה על פי החוזה0 הסמכויות הנזכרות בסעיף זה באות להוסיף על סמכויות המנהל בחוזה זה ולא לגרוע מהן0 פרק ג' -הכנה לביצוע: בדיקות מוקדמות והכנה לביצוע: .58 רואים את הקבלן כאילו בדק ,לפני הגשת הצעתו למכרז ,את מקום העבודה וסביבותיו ,את כמויותיהן (א) וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה ,את דרכי הגישה ,וכן כאילו השיג וקיבל את כל הידיעות לגבי המצבים והאפשרויות האחרות העלולים להשפיע על הצעתו0 (ב) רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה מניח את דעתו ,ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין ודרישת כל רשות מוסמכת0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 71 (ג) הקבלן מתחייב לבדוק ולוודא ,על חשבונו ,את מיקומם של תשתיות וכן כל מבנה או מכשול אחר העלול להימצא בתחום עבודתו ,כל אלה בין שהם מופיעים בתכנית ובין שאינם מופיעים0 (ד) כל ההכנות לביצוע העבודה תעשינה ע"י הקבלן ועל חשבונו0 פרק ד' -התחייבויות כלליות של הקבלן: גישה למקום העבודה: .55 הקבלן יאפשר ויעזור למנהל ,למפקח ולמי מטעמם להיכנס בכל עת למקום העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה ,לכל מקום שממנו מובאים חומרים ,מכונות וחפצים כלשהם לביצוע העבודה0 אין באמור בכדי להטיל על המנהל או על המפקח או על מי מטעמם אחריות כלשהי המוטלת לפי הסכם זה על הקבלן0 .52 תיקון נזקים: הקבלן אחראי ויתקן על חשבונו ,מיד ולשביעות רצונה של העירייה ,כל נזק או קלקול שיגרמו במהלך ביצוע העבודה לכל מבנה ו/או מתקן ו/או תשתית ו/או רכוש של העירייה ו/או צד שלישי ,בין שהם נראים לעין ובין שאינם נראים לעין ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה0 היה והקבלן לא יי שא בתיקון הקלקול האמור ,תהא רשאית העירייה לתקנו בעצמה ,והקבלן יחוייב בעלות התיקון ובתוספת תקורה בשיעור של 095% .5/ ניקוי אתר העבודה עם השלמתה: לעניין סעיף זה" :השלמת העבודה" -סיום ביצוע העבודות לפי כל שלב בביצוען ,לרבות עם תחילתה של תקופת האחריות ולאחר מסירה ראשונית ,אולם אף במהלך העבודה עם כל שלב כמוגדר במסמכי המכרז ו/או בהזמנת העבודה ו/או בכל הוראה אחרת שניתנה על ידי המנהל 0במקרה של ביצוע עבודות אחזקה שוטפות ,יראו את השלמת העבודה לעניין סעיף זה גם בסיומו של כל יום עבודה0 הקבלן יסלק משטח העבודה ,מזמן לזמן ובגמר כל העבודות ,את עודפי החומרים ,הפסולת והאשפה ,ככל הנדרש לאתר פינוי פסולת מוכרז 0מיד עם השלמת העבודה ינקה הקבלן את שטח העבודה ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה והחומרים המיותרים וימסור את שטח העבודה כשהוא נקי לשביעות רצונו של המנהל0 פרק ה' -ציוד ,חומרים ומלאכה אספקת ציוד ,מתקנים וחמרים: .50 (א) חומרים שהקבלן חייב לספקם ושחלים פיקוח או הגבלות בקשר להקצבתם או חלוקתם -תמליץ העירייה ,לפי בקשת הקבלן ולאחר קבלת כל המסמכים הרלוונטיים ,בפני הרשויות המוסמכות על מתן ההרשאות הדרושות ,ואולם העירייה לא תהא אחראית אם לא תינתנה ההרשאות בהתאם להמלצותיה0 (ב ) חומרים שהקבלן חייב לספקם -רשאית העיריי ה להורות שהקבלן ישתמש בביצוע העבודה בחומרים שיסופקו על ידי העירייה ושתמורתם ,לפי חשבון המנהל ,תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן0 (ג) אם הותנה במפורש שהעירייה תספק את חומרי העבודה כולם או מקצתם ,וסופקו החומרים בהתאם לכך -יחולו עליהם כללים אלה: חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 71 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודה0 ()9 הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים ,כולם או מקצתם לא יוחלפו בחומרים אחרים אלא אם ()1 קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המנהל0 הקבלן מתחייב להחזיר לעירייה את החומרים שסופקו על ידי העירייה ושלא השתמש בהם ()0 לביצוע העבודה ,וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים0 לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם ,לפי פסקה ( )0לעיל ,חייב הקבלן לשלם מיד ()2 לעירייה תמורתם סכום שייקבע ע"י העירייה בהתאם למחירי השוק ביום מתן תעודת השלמה ,אולם אם נדרש הקבלן ע"י המנהל להחזיר את החומרים או עודפם לפני השלמת העבודה ,תיקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק בתאריך הדרישה0 (ד ) הוקצבו לקבלן על ידי רשות מוסמכת ,על פי המלצת העירייה ,חומרים שחלים פיקוח או הגבלות בקשר לתקצובם או חלקתם ,יחולו עליהם הכללים שבפסקאות ( )9ו )1( -לסעיף קטן (ג) ולסעיף זה 0לא השתמש הקבלן בחומרים שהוקצבו כאמור לביצוע העבודה מסיבה כל שהיא ,עליו להציע אותם למכירה לעירייה במחירי הקרן בתוספת הוצאות ההובלה למקום העבודה 0לא קנתה העירייה את החומרים תוך 0.יום מיום ההצעה כאמור ,יוכל הקבלן להשתמש בחומרים למטרה אחרת ,בהסכמת הרשות המוסמכת שהקציבה את החומרים ובכפוף לאמור בפרק זה0 (ה) לצורך סעיף זה דין דלק ושמנים ,שמשתמשים בהם בביצוע העבודה להפעלת ציוד מכני כבד כדין חומרים0 (ו) מבלי לפגוע באמור לעיל ,חייב הקבלן למלא אחר הוראות הדין והתקינה בכל הקשור לרכישת החומרים, הובלתם ,השימוש בהם ואמצעי הזהירות שיש לנקוט בהם ,לשם מניעת פגיעה בעובדיו ,ו/או בכל אדם אחר שעשוי להיקלע למקום העבודה ו/או לאתרי הגינון0 .51 (א) חומרים וציוד העבודה בשטח: בסעיף זה "חומרים" פירושו :חומרים שהובאו על ידי הקבלן לשטח העבודה ,למטרת ביצוע העבודה והשלמתה ,לרבות אביזרים ,מוצרים ,בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים ,וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה0 (ב) חומרים ומתקנים שהובאו על ידי הקבלן לשטח העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור לבעלות העירייה 0אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לתקינותם ולבטיחותם בכל תקופת ההתקשרות 0העברת האחריות מהקבלן לעירייה תיעשה אך ורק בעת מסירה סופית ולאחר תיקון כל הליקויים על ידי הקבלן ואישור השלמת העבודה על ידי המנהל0 .54 (א) טיב החומרים והמלאכה: הקבלן ישתמש בחומרים מן המין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים ,בתכניות ,בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה והמכרז והזמנות העבודה0 (ב) הקבלן חייב להשתמש בחומרים בעלי תו תקן או סימן השגחה 0אם קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן או סימן השגחה ,יהא הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן או סימן השגחה כאמור, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לאמור במפרטים ובשאר מסמכי החוזה או לתקנים 0חובת הוכחה בדבר ההתאמה כאמור חלה על הקבלן0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 72 (ג) סופקו חומרים מסוימים על ידי העירייה אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לטיב העבודה0 (ד ) הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ,בהתאם למתחייב מתנאי החוזה ו/או כפי שיורה המנהל ,דגימות מהחומרים ומן המלאכה שנעשתה וכן את הכלים כוח אדם וכל יתר האמצעים לביצוע הבדיקות בשטח העבודה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה ,הכל כפי שנקבע או כפי שיורה המנהל0 (ה) ד מי בדיקת הדגימות במעבדה ובשטח העבודה יחולו על הקבלן ,והוא הדין בדמי בדיקת חומרים ומלאכה שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה ותנאיו או לקויים מכל בחינה אחרת0 (ו) העירייה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ,באמצעות המנהל ,את המעבדה שתבצע את הבדיקות ,וכן להזמין בעצמה את ביצוען ולשלם למעבדה את דמי הבדיקות ,מבלי שהדבר יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים ,המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה 0השתמשה העירייה בזכות האמורה ,ינוכה כל סכום ששולם או שהיא חייבת לשלמו למעבדה מכל סכום שיגיע לקבלן מאת העירייה בכל זמן שהוא ,או ייגבה מהקבלן בכל דרך אחרת0 .51 (א) בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים: הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו כקבע של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,ללא הסכמתו של המנהל0 (ב) הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע הקבלן למנהל בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למנהל לבדוק ,לבחון ולמדוד את החלק האמור של העבודה לפני כיסויו או הסתרתו0 (ג) הקבלן יחשוף ,יקדח קידוחים ויעשה חורים ,בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המנהל לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעות רצונו של המנהל 0לא מילא הקבלן אחר הוראות המנהל לפי סעיף קטן זה רשאי המנהל לחשוף ,לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק של העבודה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו ,הכל על חשבון הקבלן0 (ד) הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן ,רשאית העירייה לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת0 (ה) אם לפי הנספחים לחוזה או לפי הוראות המנהל או לפי דינים של רשויות מוסמכות יש לבצע בדיקות מסוימות ונדרש אישור לעבודה כל שהיא ,על הקבלן להודיע למנהל על נכונותו לביקורת 28שעות לפני מועד הביקורת0 פרק ו' -מהלך ביצוע העבודה: התחלת העבודה והשלמתה: .50 הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי העירייה בהזמנת העבודה החתומה אשר תימסר לו מעת לעת וימשיך בביצוע הדרוש להשלמתה וישלים את העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה /או בהזמנת העבודה ו/או במפרטים הכלליים או המיוחדים ,ובהתאם ללוח התקדמות העבודה0 .52 העמדת שטח העבודה לרשות הקבלן: חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 73 לפני מתן הזמנת עבודה או בשעת מסירתה ,תעמיד העירייה לרשות הקבלן את שטח העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח התקדמות העבודה0 .28 (א) ארכה להשלמת העבודה: אם יחולו שינויים בהיקף העבודה ,תינתן ארכה לקבלן להשלמת העבודה ,אם השינויים מגדילים את היקף העבודה ,או יוקטן המועד להשלמתה ,הכל לפי העניין ובהתאם להיקף השינוי ומהותו 0המנהל יקבע את שיעור הארכה או שעור קצור התקופה ,לפי העניין ויודיע על כך לקבלן0 (ב) נגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי כח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת המנהל לא היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב -רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת העבודה והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים בתנאי כי: הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור ,לאחר 0.יום מיום תום ()9 התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה0 הקבלן יהיה חייב להביא ראיות ,לשביעת רצונו של המנהל לרבות יומן העבודה ,שהתנאים ()1 האמורים אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה0 מובהר ,כי פעילות טרור ,סגירת מעברי גבול ,שינויי מזג אוויר או פעילות לוחמתית אחרת לא ייחשבו כ"כח עליון"0 (ג) הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום או פיצויי עבור הארכת תקופת הביצוע0 .25 (א) קצב ביצוע העבודה: המנהל רשאי להודיע לקבלן בכתב ,והקבלן חייב לנקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה בקצב ובמועד הקבועים ,זאת במקרה שבו לדעת המנהל קצב ביצוע העבודה איטי מדי בכדי להבטיח את השלמתה בזמן הקבוע ,או תוך הארכה שניתנה להשלמתה0 (ב) היה המנהל בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי סעיף קטן (א) אינם מספיקים בכדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע -יורה המנהל לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתו יש לנקוט בהם והקבלן יהיה חייב לנקוט מיד באמצעים האמורים0 (ג) לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לסעיף קטן (ב) -רשאית העירייה לבצע את העבודה כולה או מקצתה, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת ,ע"ח הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך ,והעירייה תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות ,בתוספת 95%שייחשבו כהוצאות תקורה ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת 0לצורך סעיף קטן זה תהיה לעירייה זכות מלאה להשתמש בכל הציוד ,המתקנים והחומרים שנמצאים בשטח העבודה0 (ד) אם יהיה צורך לדעת המנהל ,בכל זמן שהוא ,להחיש את קצב ביצוע העבודה מכפי שנקבע תחילה ,יפנה המנהל בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה בזמן המבוקש על ידי המנהל 0כן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המנהל ,לצורך זה ,בנוגע לשעות העבודה ,ימי העבודה ושיטות העבודה0 (ה) לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף קטן (ד) ,תחולנה הוראות סעיף קטן (ג) ,ובלבד שהקבלן לא ישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 74 (ו) מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (ד) ,ונגרמו לו כתוצאה מכך לדעת העירייה הוצאות נוספות סבירות על אלה הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה ,תחזיר העירייה לקבלן את ההוצאות הנוספות הסבירות האמורות ,בשיעור שייקבע ע"י העירייה0 .22 (א) פיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,למקרה של איחור: לא השלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה בהצעת הקבלן ו/או בהזמנה ו/או בפקודת העבודה ו/או תוך הארכה שניתנה לו להשלמת העבודה ,ישלם הקבלן לעירייה את הסכומים שנקבעו בחלק ה' 9במכרז -כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת העבודה ועד מועד השלמתה למעשה0 (ב) העירייה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן (א) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת 0תשלום הפיצויים או ניכויים ,אין כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה0 (ג) הזכות הניתנת לעירייה לפיצויים לפי סעיף זה הוא בנוסף לכל זכות ,סעד ותרופה שהעירייה זכאית להם לפי החוזה או לפי כל דין0 פרק ז' -השלמה ,בדק ותיקונים: תעודת השלמה: .2/ בגמר ביצוע העבודה יודיע הקבלן בכתב למנהל שהעבודה מוכנה למסירה 0המנהל יבקר את העבודה, (א) ויערוך פרטיכל בו ירשם אם נגמרה העבודה ורשימת התיקונים שיש לעשותם ,אם ישנה כאלה ,ויקבע זמן לביצועם0 (ב) אם לא עמד הקבלן בזמן הנקוב ,רשאית העירייה להוציא לפעול את התיקונים הנ"ל על חשבון הקבלן עפ"י כל האמצעים העומדים לרשותה לרבות קיזוז ו/או חילוט הערבות או חלקה0 (ג) המנהל ימסור תעודת השלמה לאחר קבלת העבודה לשביעות רצונו0 .20 (א) בדק ותיקונים: לצורך החוזה ,תקופת הבדק פירושה :תקופה של 91חודשים או תקופה אחרת שסוכמה במפורש ובכתב בין הצדדים 0מניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת ההשלמה בהתאם לסעיף ,10או במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של העבודה -מתאריכי מתן התעודות האמורות לגבי החלקים האמורים0 (ב) נתהווה בעבודה ,תוך תקופת הבדק ,נזק או קלקול אשר לדעת המנהל נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים ,חייב הקבלן לתקן מיד או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור ,הכל לפי דרישת המנהל ולשביעת רצונו בין שהדרישה נעשתה בתוך תקופת הבדק ובין לאחריה ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ 0 -חודשים מתום תקופת הבדק0 (ג) ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן דלעיל ,יחולו על הקבלן0 .21 (א) פגמים וחקירת סיבותיהם: נתגלה פגם בעבודה ,בזמן ביצועה ,רשאי המנהל לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המנהל 0היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה והתיקון על העירייה; היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה -יחולו והוצאות החקירה על הקבלן חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 75 וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו 0אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לעירייה0 (ב) למרות האמור ,רשאי המנהל למנות אדם או גוף או תאגיד אחרים ,שיחקור את סיבות הפגם ,ובהתאם לתוצאות חקירה זו ,ישאו העירייה ו/או הקבלן בהוצאות החקירה והתיקון ,בהתאם לחלקם באחריות לנזק0 מובהר ,כי סמכות ההחלטה האם למסור את החקירה בידי הקבלן מסורה בידיו של המנהל 0לא תישמע כל טענה מצד הקבלן לכך שזכותו על פי הסכם זה לחקור בעצמו את סיבות הפגם0 .24 איסור הפסקת עבודה בשע"ח: א. מובהר ,כי פעילות טרור ,סגירת מעברי גבול ,שינויי מזג אוויר או פעילות לוחמתית אחרת לא ייחשבו כ"כח עליון"0 ב. ג. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום או פיצויי עבור הארכת תקופת הביצוע0 הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי בכל מצב המוגדר כשעת חירום ,בין אם ע"י הממשלה ובין אם ע"י העירייה ,ביצוע העבודות ו/או מתן השירות הניתן לעירייה במסגרת חוזה זה ,יימשך כמו בשגרה ולא יופסק ע"י הקבלן ,כל עוד לא ניתנה לקבלן הנחיה מפורשת ובכתב מהמנהל ,לפיה העבודות יופסקו לאלתר0 לתקופה זו ,לא תשולם לקבלן כל תמורה ו/או פיצוי בגין הפסקת מתן השירות/העבודות לעירייה0 ד. כן מתחייב הקבלן ,כי בשעת חירום כאמו ר ,הציוד והעובדים המופעלים במסגרת חוזה זה ירותקו לטובת העירייה 0העירייה תוכל לעשות שימוש בציוד ובעובדי הקבלן ,אף כדי לבצע עבודות ו/או ליתן שירות נוסף ,שאינו כלול בעבודות נשוא החוזה ,ואולם ביצועם הכרחי במצב של שעת חירום ,דוגמת שיקום נזקים כתוצאה מפגיעה ישירה אפשרית וכיו"ב מקרים0 הקבלן יפעל כנדרש ע"י העירייה ,לכל היותר תוך 2שעות ממועד קבלת הודעת העירייה0 ה. התמורה בגין עבודות בשעת חירום תיקבע בהתאם להנחת הקבלן על מחירון העבודות ,ואם לא קיים מחירון ,התמורה תיקבע בין הצדדים על פי מחיר השוק ולאחר הנחת הקבלן שניתנה במכרז0 ו. בכל מקרה בו הקבלן לא יעמיד לאלתר לרשות העירייה את הציוד והעובדים מטעמו לביצוע העבודות ,העירייה תהא רשאית להתקשר עם קבלן אחר לביצוע עבודות אלה ,והתשלום יקוזז מהתמורה המגיעה לקבלן במסגרת חוזה זה ובתוספת תקורה של 095% פרק ח' -מדידות מדידת כמויות: .21 הכמויות הנקובות בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודה ואין (א) לראותן ככמויות שעל הקבלן למעשה לבצען במילוי התחייבויותיו לפי החוזה0 (ב) הכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תיקבענה על ידי המנהל על סמך מדידות ובהתאם להזמנות העבודה אשר יימסרו לקבלן מעת לעת0 פרק ט' -השגחה נזיקין וביטוח: חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 76 .20 (א) קיום הוראות בטיחות וגהות: הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את הוראות הבטיחות המפורטות במסמכי המכרז המצורפים לחוזה כחלק בלתי נפרד הימנו וכן את הוראות הדין בכל הקשור להבטחת תנאי הבטיחות והגהות ,הן של עובדיו והן של כל אדם אחר הנקרא לאתרי העבודה שבאחריות הקבלן ולכל מקום בו מבצע הקבלן את עבודתו0 (ב) הקבלן יהיה מצוי במקום העבודה וישגיח עליה ברציפות במשך ביצועה0 (ג) הקבלן ימנה מנהל עבודה מטעמו ,אשר יהיה אחראי ,בין היתר ,על קיום כל כללי הבטיחות הנדרשים באתרי העבודה ,בין כלפי הקבלן ועובדיו ובין כלפי כל אדם אחר המצוי במקומות העבודה ו/או שעשוי להיקרא לאזור העבודה או לקרבתו0 (ד) הקבלן ידווח על עבודתו למשרד העבודה ,למפקח האזורי על העבודה ויפנה אליו לקבלת הנחיות בטיחות כנדרש לפי כל דין0 .22 (א) השגחה מטעם הקבלן: הקבלן ימלא כל דרישה מטעם העירייה ו/או המנהל ו/או מי מטעם העירייה ,בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה אם לדעת המנהל ,התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא מתרשל בביצוע תפקידיו 0אדם שהורחק לפי דרישה כאמור - לא יחזור הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה0 המנהל לא יהא חייב לנמק את דרישתו0 (ב) המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודה ,כולו או מקצתו0 (ג) אין באמור בכדי להטיל על המנהל ו/או העירייה אחריות מעבר לאחריות המוטלת על הקבלן כמי שמחזיק במקום העבודה0 ./8 (א) שמירה ,גידור ושאר אמצעי בטיחות: הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו הוא ,שמירה ,גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור ,בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המנהל או שיהיה דרוש על פי הדין ,או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי0 (ב) בנוסף ,ומבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהתאם להוראות החוזה על נספחיו ועל-פי הדין ,מתחייב הקבלן לנקוט אמצעי בטיחות אלה ,ככל הנדרש עפ"י הוראת המנהל: דרכי גישה אל אתר העבודה לצורך הובלת חומרים וציוד תופרדנה מהכניסה הראשית לבניין0 ()9 אתר העבודה ושטחי אחסון החומרים והציוד יופרדו ממקומות השהות והתנועה של עוברים ()1 ושבים על ידי גדר-לוחות מלאה ,אטומה ויציבה ,ועלייה שילוט אזהרה מתאים 0גובה הגדר יהיה 1מטר לפחות0 כל המפגעים הבטיחותיים ,לרבות ציוד ,חומרי בנייה ופסולת ,יסולקו לפני מסירת השטח ו/או ()0 המתקנים ו/או המבנה0 הקבלן יתכנן את העבודות לפי לוח הזמנים ובשיטות עבודה וארגון שימנעו מטרדי בטיחות ורעש לעוברים ושבים0 ()2 אחריות הקבלן בנזיקין : ./5 (א) הקבלן לבדו י היה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הקבלן ו/או לקבלני משנה חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 77 מטעם הקבלן ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם ,כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או לכל נזק ו/או אובדן הנובע מהעבודות ו/או בקשר למוצרים ו/או למזגנים שמספק ו/או מתקין ו/או מתחזק0 (ב) הקבלן לבדו י היה אחראי כלפי העירייה לאבדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם0 (ג) הקבלן פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 1ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד 0העירייה תודיע לקבלן על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו0 (ד) העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל0 ./2 א0 ביטוח: להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ,נספח 'XXXהמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים")0 ב0 הקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי הקבלן המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל 0מסירת האישור חתום על-ידי מבטחי הקבלן לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם 0הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח ,במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה0 ג0 עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי כל דין0 ד0 ביטוח כלי רכב -הקבלן יערוך או יוודא שנערך ,ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ- 0₪ 4..,...למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים ,מלגזות ,טרקטורים ,מחפרים ,גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג0 "כלי רכב" וציוד מכני הנ דסי כאמור ,אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ 1,...,...-ש"ח למקרה0 ה0 הקבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 78 ו0 הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או הפועלים מטעמו ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות ,קבלני משנה ועובדיהם ,אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים 0מובהר ,כי הקבלן יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות0 ז0 הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ולדרישת העירייה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך0 ח0 הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה ,יהיה קבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת0 ט0 על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים0 .// הוראות המנהל למניעת נזק: למנהל הרשות ,לבחון בכל זמן ועת ,את האמצעים בהם אחז הקבלן למניעת נזק לעבודה 0הקבלן חייב להישמע להוראות המיוחדות שתינתנה בעניין זה ע"י המנהל ,אין בהוראות סעיף זה משום הטלת האחריות על המנהל או על העירייה לרכוש או לגוף ,או לגרוע מאחריות הקבלן0 ./0 (א) פיקוח על ידי המנהל: אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל על ביצוע העבודה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ואין בה כדי להטיל איזו אחריות על העירייה או על המנהל ,לרבות לא אחריות לגבי כל צד שלישי ואין בה ,כאמור ,לגרוע במשהו מאחריותו של הקבלן0 (ב) הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי תנאי חוזה זה0 פרק י' -ערבות: ערבות: ./1 א 0להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ,יפקיד הקבלן בידי העירייה לפני מועד החתימה על החוזה וכתנאי לחתימה ,ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה למדד המחירים לצרכן (לוח כללי) ,כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שתשמש כערבות ביצוע לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הספק נשוא החוזה כדלקמן: א 0אספקה והתקנה -ימציא הספק לידי העירייה ערבות בנקאית על סך 588,888ש"ח (מאה אלף ש"ח) כולל מע"מ0 ב 0תחזוקה -ימציא הספק לידי העירייה ערבות בנקאית על סך של /8,888ש"ח (שלושים אלף ,)₪ כולל מע"מ0 ב0 ערבות בדק – בשנת ההתקשרות האחרונה תחזיק העירייה 9.%מכל סכום הזמנה שאמור להשתלם לקבלן בגין ביצוע עבודות ההתקנה כערבות בדק 0סכום זה יוחזר בתום שנת הבדק שתסתיים לאחר 91 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 79 חודשים ממועד ביצוע העבודה האחרונה0 ג 0באם תגדיל העירייה את היקף העבודות או שערך העבודות יעלה לאור התייקרויות במשך העבודה, יגדיל הקבלן את סכום הערבות המתאים לדעת המנהל ,וזאת לפי דרישה ראשונה מטעמו של המנהל0 ד 0בלי לגרוע מיתר זכויותיה וסמכויותיה של העירייה לפי הסכם זה ,תהא העירייה רשאית לממש את הערבות האמורה -כולה או מקצתה ,בבת אחת או בשלבים -לכיסוי מלא או חלקי של התחייבויות עשתה העירייה שימוש הקבלן כלפיה על פי חוזה זה ,ו/או לכיסוי נזקיה בגין התנהגות הקבלן0 בסעיף ז ה ,והקבלן לא השלים את גובה הערבות הנותר לסכום הנקוב בס"ק (א) לעיל ,ייחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה0 ה 0העירייה אינה מוגבלת בסכום הערבות ואם יהיו לה נזקים או הפסדים בגין אי-מילוי התחייבויותיו של הקבלן על-ידו ,יהווה סכום הערבות שיפרע ,אך ורק תשלום ראשון על חשבון אותם נזקים או הפסד0 פרק י"ב -סיום החוזה או אי המשכת ביצועו סילוק יד הקבלן במקרים מיוחדים: ./4 א 0בכל אחד מהמקרים שלהלן תהא העירייה רשאית ,לאחר מתן הודעה מראש בכתב של 1ימים ,לתפוס את שטח העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמה או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד ,המתקנים שבשטח העבודה וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לעירייה מהקבלן לפי החוזה: ()9 ()1 ()0 ()2 ()5 ()4 ()1 ()8 ()1 כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או נתמנה כונס נכסים זמני או קבוע לנכס מנכסי הקבלן ,או שעושה סידור עם או לטובת נושיו ו/או במקרה של גוף מאוגד ,כשהוא בפירוק או בהתפרקות (פרט להתפרקות ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר); כשהקבלן מסב את החוזה ,כולו או מקצתו לאחר ,או מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה בלי הסכמת העירייה מראש ובכתב; כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה; כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה ואינו מציית תוך 92 יום להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה; כשהקבלן לא השלים את ביצוע העבודה בשלמותה תוך הזמן שנקבע לכך בחוזה ובמשך 1.יום לאחר מכן; הקבלן מפגר בביצוע העבודות באופן שלדעת העירייה לא יוכל לסיים את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע לכך בחוזה והודעה המפרטת זאת והדורשת שהפיגור יודבק ,נשלחה לקבלן בדואר רשום והפיגור לא הודבק תוך 0.יום מיום משלוח ההודעה; הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ,וניתנה לו האפשרות לחזרו בו מן ההפרה ולא חזר בו מההפרה ו/או תיקן את המעוות ,לפי המקרה ,תוך 0.יום מתאריך מכתב שנשלח אליו על ידי העירייה בדואר רשום בו נדרש הקבלן לחזור בו מההפרה ו/או לתקן את המעוות; כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה; כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן ,נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,דורון ,או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה או התקשרות אחרת בינו לבין העירייה0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 81 ב0 תפיסת שטח העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן (א) אין בהם משום ביטול החוזה ע"י העירייה והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה פרט להתחייבויות שהעירייה ימנע אותו מלמלאן; ומאידך ,לא תהא העירייה חייבת כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנים (ג) ו ( -ד) להלן0 ג0 סמוך לשעת תפיסת שטח העבודה ע"י העירייה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן (א) יקבע המנהל ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו זכה בו הקבלן בביצוע החוזה עד לשעת התפיסה וכן את אומדן ערכם של החומרים ,הציוד והמתקנים שבשטח העבודה באותה שעה0 ד0 ( )9משעת תפיסת שטח העבודה כאמור ע"י העירייה ,לא תהא העירייה חייבת לשלם לקבלן כל סכום שהוא בקשר לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק ואף לאחר מכן ,עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המנהל הוצאות השלמת העבודה בין על ידי העירייה עצמו ,בין על ידי קבלן אחר מטעמו ובין בכל דרך אחרת שהעירייה תמצא לנכון ,כן הוצאות הבדק וכן דמי נזק שנגרמו לעירייה ע"י כל דחייה בהשלמת ביצוע העבודה ונזקים ו/או הוצאות כל שהן לרבות הוצאות ניהול ותקורה שנגרמו לעירייה ע"י הקבלן וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם0 ()1 ה0 אם ימצא שהקבלן חייב לעירייה בעקבות הפסקת העבודה והצורך בהשלמתה ע"י אחר ,תהא העירייה רשאית לגבותו מכל סכום המגיע או שיגיע ממנו ,או באמצעותו ,לקבלן בדרך קיזוז או זקיפה על החשבון וכן לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת0 הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות העירייה לפי הסכם זה ,ולא לגרוע מהן0 ./1 (א) אי אפשרות המשכת ביצוע אם יתגלה ,בכל זמן שהוא ,שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה מפאת מלחמה ,או כח העליון שאין לקבלן שליטה עליו ,יפנה הקבלן לעירייה והעירייה תהיה רשאית ,אם תמצא שהסיבה נעוצה אכן בכח עליון ,לתת לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה והקבלן ימלא אחר הוראות העירייה בכל הנוגע לאי-המשכת ביצוע העבודה כאמור ,לרבות ביצוע עבודות שתבטחנה את קיום ובטחון חלק העבודה שהושלם0 מובה ר ,כי פעילות טרור ,סגירת מעברי גבול ,שינויי מזג אוויר או פעילות לוחמה אחרת לא ייחשבו כ"כח עליון"0 (ב) הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה לפי סעיף קטן (א) ,יהיה -ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בהצעת הקבלן, בהזמנות העבודה ובפקודות השינויים0 (ג) תשלום הסכום כאמור יהא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן ,כולל תביעות לפיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו לו כאמור0 (ד) לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודה כולם או מקצתם ,משטח העבודה או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות העירייה לפי סעיף קטן (א) -רשאית העירייה לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמו או בכל דרך אחרת ,והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת 95%שייחשבו כתקורת העירייה -ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המנהל לכיסוי חלק מתקבל על הדעת מההוצאות האמורות שיש לזוקפן על חשבון העירייה0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 81 ./0 (א) הפרות וביטול ההסכם: מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2.דלעיל ,מוסכם בזה שהפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו של הקבלן שבסעיפים 09-01 ,19 ,91 ,8 ,2ו ,05-תחשב הפרה יסודית של הסכם זה כמשמעותה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א 0911. - (ב) בלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית לעירייה על פי הסכם זה ו/או על פי דין ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה ,בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה העירייה רשאית להביא הסכם זה לסיומו ע"י הודעה בכתב לקבלן 0ניתנה הודעה כאמור ,יסתיים הסכם זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה ולא לפני תום 14שעות לאחר שתימסר הודעת ביטול לקבלן ,או 1ימים לאחר משלוחה בכתב בדואר רשום לקבלן ,לפי כתובתו הנקובה בהסכם זה ,הכל לפי המוקדם יותר0 ואלו הם המקרים: הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית0 ()9 הקבלן הפר התחייבות כלשהי שאינה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך המועד שקבע ()1 ראש העירייה או מי מטעמו ,או חזר על אותה הפרה0 הקבלן הפסיק את ביצוע העבודות נשוא ההסכם ללא אישור העירייה לתקופה העולה על 0יום, ()0 למעט בשל הסיבה הנובעת מכח עליון שלקבלן אין שליטה עליה או לפי הוראות העירייה 0מובהר, כי פעילות טרור ,סגירת מעברי גבול ,שינויי מזג אוויר או פעילות לוחמה אחרת לא ייחשבו כ"כח עליון"0 הקבלן אינו ממלא את תפקידו ו/או התחייבויותיו לשביעות רצון העירייה0 ()2 הוטל עיקול זמני או קבוע עם נכסי הקבלן או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסיו, ()5 כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקה או לא הוסרו לחלוטין תוך 0.יום ממועד ביצועם0 הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס לגבי נכסיו ,כולם או חלקם או הוגשה ()4 נגדו בקשת פשיטת רגל ,ובמקרה שהקבלן הוא תאגיד התקבלה על ידו החלטה על פירוק או שהוא הגיע לפשרה או הסדר עם נושיו כולם או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו בבקשה למתן ארכה או פשרה לצורך הסדר ענייניו0 הוכח ,להנחת דעתה הבלעדית של העירייה ,כי ה קבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, ()1 מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר לביצוע עבודות נשוא ההסכם או בקשר עם ביצוע עבודות אחרות לפי התקשרות אחרת עם העירייה0 הוכח ,להנחת דעתה הבלעדית של העירייה כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בהסכם או ()8 במכרז או בקשר עם מסמכי ההסכם והמכרז או בקשר עם התקשרות אחרת שבין העירייה לקבלן ,אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית שהיה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו0 (ג) בוטל ההסכם כאמור לעיל ,לא תהיה העירייה חייבת לשלם לקבלן כל תשלומים עקב הבאת ההסכם לקיצו מלבד התמורה שתגיע לקבלן בגין העבודות שביצע בפועל ,עד מועד סיום ההסכם0 ./2 סעדים נוספים: מבלי לגרוע מהאמור לעיל הרי אם הפר הקבלן את ההסכם הפרה יסודית ,תהיה העירייה זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א 911. -ועל פי הדין ,ולרבות מימוש הערבות או חלק ממנה ,ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות ,תהיה העירייה זכאית לכל אחד מהסעדים הבאים: לתבוע את אכיפת החוזה ו/או את ביטולו וכן להעביר ביצוע העבודות על פי מסמכי ההסכם לקבלן אחר או לבצען בכל דרך שתמצא לנכון0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 82 פרק י"ב -שונות ספרי העירייה כראיה: .08 ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים לקבלן ומועדיהם0 .05 שימוש בזכויות: השתמשה העירייה בחלק מזכויותיה על פי הסכם זה לא יראו את השימוש האמור בזכויות העירייה כביטול ההסכם על ידי העירייה אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב ,והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם כל עוד לא ניתנה לו הודעת ביטול כאמור0 .02 איחור בתשלומים: איחור של עד 95יום בתשלום שעל העירייה לשלם לקבלן לא יהווה הפרה של ההסכם ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו ,ואף לא בזכות לתשלומי ריבית0 .0/ סתירה בין הוראות: גילה הקבלן סתירה בהוראות הסכם ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות הנספחים השונים ,יפנה במיידית לעירייה על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון 0הפירוש שיינתן על ידי העירייה יהיה סופי ויחייב את הקבלן0 .00 (א) ויתורים והסכמות: כל ויתור ,הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי הסכם והמכרז לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים0 (ב) הסכמה מצד העירייה או המנהל לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר0 (ג) לא השתמשה העירייה או המנהל בזכויות שניתנו להם לפי חוזה במקרה מסוים ,אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו יותר כל שהוא על זכויות וחובות לפי חוזה זה0 .01 אי מילוי התחייבויות הקבלן: מבלי לגרוע מהאמור בסעיף מסעיפי הסכם זה ,אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי חוזה זה, רשאית העירייה לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת ,ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן תהא העירייה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות ,בתוספת של 95%שייחשבו כהוצאות תקורת העירייה ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא העירייה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת0 .04 אישורים תקציביים: התחייבויות העירייה על פי הסכם זה מותנות באישור תקציביה והתקציבים שמהם ישולמו הסכומים על פי הסכם זה0 .01 תניית שיפוט: לבתי המשפט המוסמכים בבאר-שבע ,תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה שתוגש בכל הנוגע להסכם זה0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 83 .00 כתובות הצדדים והודעות: כתובות הצדדים למשלוח הודעות והתכתבויות יהיו כמפורט ברישא להסכם זה0 כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי ההסכם והמכרז תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי כתובת המצויינת במבוא להסכם זה 0הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב שנתקבלה 11שעות לאחר הישלחה מבית הדואר בישראל0 ולראיה באו הצדדים על החתום: __________________ חתימה וחותמת הקבלן הקבלן ___________________ __________________ גזבר העירייה ראש העירייה עיריית באר שבע חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 84 נספח א' - 5אישור על קיום ביטוחים של קבלן -פרק א' :אספקה והתקנה לכבוד עיריית באר שבע מנחם בגין , 9ת0ד 95באר שבע (להלן" :העירייה") א0ג0נ,0 הנדון :אישור על קיום ביטוחים של___________________________(להלן "הקבלן") בגין אספקה ו/או התקנה של מערכות מיזוג אויר (מזגנים) ומתן שירותים נילוום בקשר עם הסכם _____ (להלן" :העבודות") אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן: 09 אנו ערכנו לקבלן ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים ו/או העבודות ,כמפורט להלן: א 0ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (ביטוח צד שלישי) (פוליסה מספר__________________ ) גבול אחריות: תובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית תאור כיסוי: הרחבות נוספות השתתפות עצמית: ₪ 1,...,... אחריותו של הקבלן על פי דין בגין מעשה או מחדל של הקבלן ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן ,כתוצאה מהעבודות ו/או בקשר עם העבודות0 09כיסוי אחריותה של העירייה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של הקבלן והפועלים מטעמו0 01כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי0 00כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה0 02רכוש העירייה יחשב לרכוש צד ג'0 אינה עולה על ₪ 2.,...לכל מקרה ביטוח0 ב 0ביטוח חבות מעבידים (פוליסה מספר _________________ ) גבול אחריות: תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית תאור כיסוי: הרחבה נוספות: ₪ 4,...,... ₪ 1.,...,... אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הקבלן ,קבלני משנה ולכל המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות0 הביטוח מורחב לכלול את העירייה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הקבלן 0 ג .ביטוח אחריות מקצועית (פוליסה מספר _________________ ) גבול אחריות: תובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית תאור כיסוי: ₪ 9,...,... לכיסוי אחריות על פי דין של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בגין אבדן ו/או בגין נזקים לגוף ,נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות לעירייה ולעובדיה ולמי מטעמה כתוצאה מהפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל ,טעות או השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע העבודות0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 85 הרחבה נוספות: 09הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין( :א) אי יושר עובדים (ב) אובדן מסמכים ומדיה מגנטית0 01הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 4חודשים0 00הביטוח מכסה את אחריות העירייה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של הקבלן ומי מטעמו בביצוע העבודות0 02תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן עבודות מקצועיים לעירייה ,המוקדם0 אינה עולה על ₪ 8.,...לכל מקרה ביטוח0 השתתפות עצמית: ד 0ביטוח חבות המוצר (פוליסה מספר _________________ ) גבול אחריות: תובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית תאור כיסוי: הרחבה נוספות: השתתפות עצמית: 01 00 02 05 04 01 ₪ 9,...,... ביטוח חבות המוצר עפ"י דין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם ,918. -לכיסוי אחריות הקבלן והעירייה בקשר לשירותים ו/או העבודות שבוצעו ע"י הקבלן ו/או ע"י מי מטעמו ואחזקתן השוטפת0 09הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 4חודשים0 01הביטוח מכסה את העירייה בגין ו/או בקשר עם המוצרים ו/או העבודות שבוצעו ע"י הקבלן ו/או ע"י מי מטעמו0 00תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן עבודות לעירייה0 אינה עולה על ₪ 8.,...לכל מקרה ביטוח0 תקופת הביטוח היא החל מ ____________ -ועד __________ (כולל)0 למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – הקבלן ו/או העירייה ,בקשר עם העבודות0 ה"עירייה" למטרת אישור זה – עיריית באר שבע לרבות חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל0 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: א 0ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ועובדיה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון0 ב 0סעיף אחריות צולבת ,אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות העירייה כלפי הקבלן0 ג 0הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה ,אלא לאחר שנמסור לקבלן ולעירייה הודעה בכתב ,במכתב רשום 4. ,יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש0 ד 0היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח (למעט ביטוח אחריות מקצועית)0 הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן0 כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה ,ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 51לחוק חוזה הביטוח תשמ"א – 09189למען הסר ספק ,אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה0 הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות0 ___________________ תאריך _____________________ שם החותם _____________________ חותמת חברת הביטוח חתימת מורשה חתימה סוכן ביטוח ______________________:טלפון _________________________פקס_____________:0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 86 נספח א' - 2אישור על קיום ביטוחים של קבלן -פרק ב' :תחזוקה לכבוד עיריית באר שבע מנחם בגין , 9ת0ד 95באר שבע (להלן" :העירייה") א0ג0נ,0 הנדון :אישור על קיום ביטוחים של___________________________(להלן "הקבלן") בגין תחזוקה ו/או תיקונים תקנה של מערכות מיזוג אויר (מזגנים) ומתן שירותים נילוום בקשר עם הסכם _____ (להלן" :העבודות") אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן: 09 אנ ו ערכנו לקבלן ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים ו/או העבודות ,כמפורט להלן: ג 0ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (ביטוח צד שלישי) (פוליסה מספר__________________ ) גבול אחריות: תובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית תאור כיסוי: הרחבות נוספות השתתפות עצמית: ₪ 1,...,... אחריותו של הקבלן על פי דין בגין מעשה או מחדל של הקבלן ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן ,כתוצאה מהעבודות ו/או בקשר עם העבודות0 05כיסוי אחריותה של העירייה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של הקבלן והפועלים מטעמו0 04כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי0 01כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה0 08רכוש העירייה יחשב לרכוש צד ג'0 אינה עולה על ₪ 2.,...לכל מקרה ביטוח0 ד 0ביטוח חבות מעבידים (פוליסה מספר _________________ ) גבול אחריות: תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית תאור כיסוי: הרחבה נוספות: ₪ 4,...,... ₪ 1.,...,... אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הקבלן ,קבלני משנה ולכל המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות0 הביטוח מורחב לכלול את העירייה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הקבלן 0 ג .ביטוח אחריות מקצועית (פוליסה מספר _________________ ) גבול אחריות: תובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית תאור כיסוי: ₪ 9,...,... לכיסוי אחריות על פי דין של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בגין אבדן ו/או בגין נזקים לגוף ,נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות לעירייה ולעובדיה ולמי מטעמה כתוצאה מהפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל ,טעות או השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע העבודות0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8 עיריית באר-שבע מחלקת התקשרויות וביטוח 87 הרחבה נוספות: השתתפות עצמית: 00 02 02 05 08 01 05הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין( :א) אי יושר עובדים (ב) אובדן מסמכים ומדיה מגנטית0 04הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 4חודשים0 01הביטוח מכסה את אחריות העירייה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של הקבלן ומי מטעמו בביצוע העבודות0 08תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן עבודות מקצועיים לעירייה ,המוקדם0 אינה עולה על ₪ 8.,...לכל מקרה ביטוח0 תקופת הביטוח היא החל מ ____________ -ועד __________ (כולל)0 למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – הקבלן ו/או העירייה ,בקשר עם העבודות0 ה"עירייה" למטרת אישור זה – עיריית באר שבע לרבות חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל0 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: ה 0ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ועובדיה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון0 ו 0סעיף אחריות צולבת ,אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות העירייה כלפי הקבלן0 ז 0הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה ,אלא לאחר שנמסור לקבלן ולעירייה הודעה בכתב ,במכתב רשום 4. ,יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש0 ח 0היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח (למעט ביטוח אחריות מקצועית)0 הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן0 כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה ,ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 51לחוק חוזה הביטוח תשמ"א – 09189למען הסר ספק ,אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה0 הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות0 ___________________ תאריך _____________________ שם החותם _____________________ חותמת חברת הביטוח חתימת מורשה חתימה סוכן ביטוח ______________________:טלפון _________________________פקס_____________:0 חתימת המציע ___________ : עיריית באר-שבע ,ת.ד ,51 .כיכר מנחם בגין ,00588 ,2טלפון ,80-404/4803080פקס Email:[email protected] - 80-404/4/8
© Copyright 2025