‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז פומבי‬ ‫מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת טובין מסוג חומרי ניקוי‬ ‫למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫תמוז תשע"ה‬ ‫יוני ‪211/‬‬ ‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫מסמך א'‬ ‫הודעה בדבר פרסום מכרז‬ ‫עיריית לוד (להלן‪" :‬העירייה") מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקה טובין מסוג חומרי ניקוי‬ ‫למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‪ ,‬כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו‪ ,‬אשר יקראו להלן –‬ ‫"השירותים"‪.‬‬ ‫רכישת המכרז‪:‬‬ ‫את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום ‪ 12.1..211/‬בסכום של ‪( ₪ /55‬שלא יוחזרו) במשרדי‬ ‫דובר העירייה בבנין העיריה ‪ -‬כיכר קומנדו ‪ 1‬בלוד‪ ,‬קומה ב'‪ ,‬בשעות ‪ 53:85‬עד ‪ ,1/:55‬טלפון‪53- :‬‬ ‫‪.9299999‬‬ ‫את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת ההכנסות של העירייה‪ ,‬ברחוב הנשיא ‪ 2‬בלוד‪ ,‬טלפון‬ ‫‪( 53-92997115/‬תשלום בהמחאה ניתן לבצע באגף הגזברות קומה ג' בבנין העירייה)‪ .‬מובהר בזאת‬ ‫כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז‬ ‫מכל סיבה שהיא‪ .‬מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל‪ ,‬הינה תנאי להגשת הצעה‪.‬‬ ‫עיון במסמכי המכרז‪:‬‬ ‫החל מיום ‪ 12.1..211/‬ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו‪ ,‬במשרדי הדובר ו‪5‬או באתר‬ ‫האינטרנט שכתובתו‪ .www.lod.muni.il :‬אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט‪.‬‬ ‫ערבות המכרז‪:‬‬ ‫על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם‬ ‫להצעתו‪ ,‬בסך של ‪( ₪ 1/,111‬במילים‪ :‬חמישה עשר אלף ‪ ,)₪‬בנוסח המדויק המצורף למכרז‪,‬‬ ‫בתוקף עד ליום ‪( 22.11.211/‬כולל)‪ .‬הערבות תוארך לפי דרישת העירייה‪ ,‬עד לסיום הליכי המכרז‪.‬‬ ‫שאלות מציעים‪:‬‬ ‫ניתן להעביר שאלות טכניות ו‪5‬או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום ‪ 12.1..211/‬שעה ‪,12:11‬‬ ‫למח' הרכש בעירייה‪ ,‬באמצעות מייל‪ ,[email protected]:‬טלפון‪ 53-9299922 :‬וכן העתק למח'‬ ‫מכרזים במייל‪ [email protected] :‬טלפון‪ .53-9299557 :‬באחריות המציעים לוודא כי‬ ‫שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד‪ .‬תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז‪.‬‬ ‫חובת הרשמה למכרז‪:‬‬ ‫על כל המתעניין בהליך ‪ 5‬המעוניין להשתתף במכרז‪ ,‬להירשם למכרז עד ליום ‪ 1/.1..211/‬בשעה‬ ‫‪ ,12:11‬לצורך קבלת הודעות ו‪5‬או הבהרות הנוגעות למכרז‪ .‬ניתן להירשם למכרז במח' המכרזים‬ ‫באמצעות מייל‪ [email protected] :‬טלפון‪ .53-9299557 :‬ההרשמה אינה כרוכה בתשלום‬ ‫ואין בה כדי לחייב את המציע להגיש הצעה‪ .‬באחריות הנרשמים לוודא קבלת אישור הרשמה‬ ‫למכרז בכתב‪.‬‬ ‫הבהרות ו‪5‬או הודעות שוטפות בנושא המכרז‪ ,‬תשלחנה למי שנרשם למכרז וקיבל אישור הרשמה‬ ‫עד למועד האמור‪.‬‬ ‫הגשת ההצעות‪:‬‬ ‫את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז‪ ,‬יש למסור ב‪ 2-‬עותקים כרוכים‪ ,‬במעטפה סגורה עליה‬ ‫יירשם‪" :‬מכרז פומבי מס' ‪ "2251/‬בלבד‪ ,‬במסירה ידנית עד ליום ‪ ,22.1..211/‬בשעה ‪12:11‬‬ ‫לתיבת המכרזים הנמצאת בלשכת גזבר העירייה (לא לשלוח בדואר) רח' ככר קומנדו ‪ 1‬לוד‪ ,‬קומה‬ ‫ג'‪ ,‬מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫הבהרות‪:‬‬ ‫אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא‬ ‫אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמציעים לא תהא כל טענה ו‪5‬או‬ ‫דרישה ו‪5‬או תביעה כלפי העירייה בגין כך‪.‬‬ ‫העירייה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪.‬‬ ‫הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע‬ ‫עפ"י מסמכי המכרז‪.‬‬ ‫מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום‪ ,‬אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז‬ ‫שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים‪.‬‬ ‫מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר ‪ 5‬נקבה‪ ,‬אך מתייחסים ל‪ 2-‬המינים כאחד‪.‬‬ ‫עו"ד יאיר רביבו‬ ‫ראש העיר‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫מסמך ב'‬ ‫הוראות ותנאים כלליים למשתתפים במכרז‬ ‫ריכוז מועדי המכרז‪:‬‬ ‫רכישת המכרז ‪ 5‬עיון במסמכי המכרז‬ ‫החל מיום ‪12.1..211/‬‬ ‫העברת שאלות הבהרה על המכרז (במייל)‬ ‫עד ליום ‪ 12.1..211/‬שעה ‪12:11‬‬ ‫חובת הרשמה למכרז‬ ‫עד ליום ‪ 1/.1..211/‬שעה ‪12:11‬‬ ‫הגשת הצעות לתיבת המכרזים‬ ‫עד ליום ‪ 22.1..211/‬שעה ‪12:11‬‬ ‫תוקף ערבות המכרז‬ ‫עד ליום ‪( 22.11.211/‬כולל)‬ ‫‪ .1‬נושא המכרז‪:‬‬ ‫‪.1.1‬‬ ‫עיריית לוד (להלן‪" :‬העירייה" ‪" 5‬הרשות") מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקה‪ ,‬של‬ ‫חומרי ניקוי למוסדות ציבור וחינוך (כולל גני ילדים) בעיר לוד‪ ,‬כמפורט במסמכי‬ ‫המכרז ונספחיו‪ ,‬אשר יקראו להלן – "העבודות" ‪" 5‬השירותים"‪.‬‬ ‫‪.1.2‬‬ ‫מדובר במכרז מסגרת לאספקת חומרי הניקוי המבוקשים‪ .‬במהלך ההתקשרות עם‬ ‫הזוכה במכרז זה‪ ,‬העירייה תהא רשאית להזמין טובין מעת לעת‪ ,‬באמצעות הזמנות‬ ‫חתומות כדין ע"י מנהלת הרכש ומורשי החתימה של העירייה (ראש העיר וגזבר)‪ ,‬לפי‬ ‫צרכי העירייה ושיקוליה‪.‬‬ ‫‪.1.8‬‬ ‫במהלך תקופת ההתקשרות‪ ,‬העירייה תוציא הזמנות מעת לעת לספק הזוכה‪ .‬ההזמנות‬ ‫יהיו בהיקף כספי של ‪( ₪ 1/5‬כולל מע"מ) לפחות לכל מוסד‪ ,‬כל הזמנה תכלול אספקה‬ ‫למספר מוסדות‪ ,‬בסכום מצטבר שלא יפחת מ‪( ₪ 2,/55-‬כולל מע"מ)‪.‬‬ ‫‪.1.1‬‬ ‫הספק הזוכה יספק את הטובין לכל מקום עליו תורה העירייה‪ ,‬בתוך ‪ 8‬ימי עבודה מיום‬ ‫משלוח ההזמנה לספק והכל על חשבון הספק בלבד‪.‬‬ ‫‪.1./‬‬ ‫במקרה של אספקת מוצר פגום ו‪5‬או שונה מהמוצר שהוזמן‪ ,‬מתחייב הספק להחליפו‬ ‫בתוך ‪ 21‬שעות והכל על חשבון הספק בלבד‪.‬‬ ‫‪.1.7‬‬ ‫אספקת טובין ללא הזמנה חתומה כדין – לא תזכה את הספק בתשלום‪.‬‬ ‫‪.1.9‬‬ ‫מתן השירותים ומחירי היחידה‪ ,‬כוללים את אספקה והובלת הטובין המבוקשים לכל‬ ‫אתר ‪ 5‬מוסד ברחבי העיר לוד‪ ,‬אשר ייקבע ע"י העירייה‪ ,‬פריקתם באותו מקום‬ ‫והחתמת מנהל המוסד על תעודות משלוח‪ ,‬כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו‪.‬‬ ‫‪.1.3‬‬ ‫פירוט הטובין הכלולים במסגרת מכרז זה לרבות מחירי העירייה לטובין‪ ,‬מפורטים‬ ‫במסמך ה' המצורף למכרז‪ .‬ביצוע העבודות בפועל יתבצע על פי כל הוראות הדין‬ ‫והתקנים המתחייבים בביצוע עבודות נשוא המכרז‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫‪.1.9‬‬ ‫למחיר האמור לא יתווספו התייקרויות ו‪5‬או הצמדות כלשהן בכל משך תקופת‬ ‫ההתקשרות עם הספק‪.‬‬ ‫‪ .1.15‬בטופס הצעת המחיר‪ ,‬מסמך ג' למכרז‪ ,‬על הקבלן להציע אחוז הנחה‪ ,‬בשיעור אחיד‬ ‫וקבוע על מחירי האומדן האמורים לעיל לכל סעיפי האומדן‪ .‬ניתן להציע ‪ 5%‬הנחה‪ ,‬אך‬ ‫אין להציע תוספת על מחירי העירייה‪ .‬הצעה המהווה תוספת – תיפסל על הסף‪.‬‬ ‫‪ .1.11‬כמות הרכישות המשוערת לשנה הינה כ‪ .₪ 1/5,555-‬למרות האמור לעיל‪ ,‬העירייה‬ ‫איננה מחוייבת להזמנות בהיקף כל שהוא והספק לא יבוא בטענות ו‪5‬או דרישות מכל‬ ‫סוג שהוא כלפי העירייה‪ .‬כמות הטובין שתוזמן בפועל‪ ,‬תלויה בצרכי העירייה ובקיומם‬ ‫של תקציבים מאושרים לביצוע הרכישה‪.‬‬ ‫מובהר כי העירייה אינה מתחייבת על היקף רכישות כלשהו‪.‬‬ ‫‪ .1.12‬מודגש כי במקרה של הזמנות בהיקף גדול או קטן מהכמות לעיל‪ ,‬לא יהיה שינוי‬ ‫במחיר התמורה שהוצע ע"י הזוכה במכרז‪ ,‬ולא תהיה לזוכה כל טענה או דרישה לשינוי‬ ‫מחירי היחידה‪.‬‬ ‫‪ .1.18‬משתתף שיזכה במכרז (להלן‪" :‬הזוכה") יספק לעירייה את הטובין המבוקשים בתוך ‪8‬‬ ‫ימי עסקים מקבלת טופס הזמנה חתום ע"י מורשי החתימה של העירייה‪.‬‬ ‫‪ .1.11‬ההתקשרות עם הזוכה‪5‬ים תהא לתקופה של ‪ 8‬שנים ממועד חתימת החוזה עם הזוכה‪.‬‬ ‫לעירייה שמורה האופציה להאריך את ההסכם‪ ,‬באותם תנאים‪ ,‬למשך ‪ 2‬תקופות‬ ‫נוספות בנות ‪ 12‬חודשים או פחות כ"א‪ ,‬לפי בחירת העירייה בלבד‪.‬‬ ‫‪ .1.1/‬ההתקשרות עם הספק הזוכה במכרז‪ ,‬תחל עם חתימת מורשי החתימה של העירייה‬ ‫על החוזה‪ ,‬ותצא אל הפועל בכפוף ולהוצאת הזמנות חתומות ע"י מורשי החתימה של‬ ‫העירייה‪.‬‬ ‫‪ .1.11‬אספקת הטובין נשוא המכרז‪ ,‬הובלתם ופריקתם יהיו לכל מוסדות העירייה השונים‬ ‫הכוללים‪ :‬מבני העירייה‪ ,‬בתי ספר‪ ,‬גני ילדים ומרכזי פעילות שונים המפוזרים ברחבי‬ ‫העיר‪ ,‬בהתאם להנחיות של מנהלת הרכש‪(.‬להלן ‪" :‬המנהל")‪.‬‬ ‫‪ .1.1.‬הזוכה יספק במסגרת השירותים עליהם התחייב בהסכם זה‪ ,‬טובין מקוריים התואמים‬ ‫את הטובין המפורטים בנספח "ה"‪.‬‬ ‫‪ .1.11‬טובין שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי ירכשו על ידי הספק‬ ‫ממפעלים ויצרנים בעלי תקן‪ ,‬או על פי כל תקן המתאים לאמור בנספח ה'‪.‬‬ ‫‪ .1.11‬איכות החומרים תהיה בהתאם לדרישת המפרט המקובל בענף במידה ואיכות החומר‬ ‫אינה עונה לדרישת מנהל הרכש‪ ,‬החומר יפסל והספק יידרש להחליפו באופן מיידי ללא‬ ‫תמורה נוספת‪.‬‬ ‫עמוד ‪ /‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫‪ .1.21‬הזוכה ינהל במשך כל תקופת ההתקשרות עם עיריית לוד תיעוד מלא של אספקת‬ ‫הטובין המסופקים לעירייה בתאום מלא עם העירייה‪ ,‬ומנהלת הרכש (להלן‪" :‬המנהל")‬ ‫יהיה זכאי לעיין בו בכל עת‪.‬‬ ‫‪ .1.21‬השירותים נשוא מכרז זה‪ ,‬יבוצעו תוך שמירה על רמת שרות גבוהה‪ ,‬שתכלול נורמת‬ ‫התנהגות אדיבה ומתחשבת כלפי מוסדות העירייה להם יסופקו הטובין‪ ,‬ותוך שמירה‬ ‫על כללי זהירות ובטיחות‪.‬‬ ‫‪ .1.22‬הזוכה יהא כפוף להוראותיו של המנהל או מי מטעמו‪ ,‬ויפעל על פי הנחיותיו‪.‬‬ ‫‪ .1.21‬פרוט כל המטלות וההתחייבויות הכלולות בשירותים‪ ,‬היקפם‪ ,‬אופן ביצועם‪ ,‬לוח‬ ‫הזמנים לביצועם‪ ,‬וכל יתרת ההוראות והתנאים באשר להתקשרות הנדונה‪ ,‬הנם‬ ‫כמפורט בנוסח ההסכם המצ"ב למסמכי המכרז‪ .‬במקרה של סתירה בין מסמכי‬ ‫המכרז‪ ,‬תגבר ההוראה המחמירה עם הספק‪.‬‬ ‫‪ .1.21‬עובדי המציע אשר יועסקו על ידו במוסדות חינוך של העירייה‪ ,‬במסגרת העבודות נשוא‬ ‫המכרז‪ ,‬ימציאו אישור משטרה‪ ,‬כנדרש בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין‬ ‫במוסדות מסויימים התשס"א ‪.2551-‬‬ ‫‪ .2‬מסמכי המכרז‪:‬‬ ‫א‪ .‬מסמך א' ‪ -‬הודעה בדבר פרסום המכרז;‬ ‫ב‪ .‬מסמך ב' ‪ -‬הוראות למשתתפים במכרז;‬ ‫מסמך ב' ‪ – 1‬נוסח ערבות להשתתפות במכרז;‬ ‫מסמך ב' ‪ – 2‬נוסח תצהיר היעדר הרשעות בענין שכר מינימום;‬ ‫מסמך ב' ‪ -8‬נוסח תצהיר היעדר הרשעות בענין עובדים זרים;‬ ‫מסמך ב' ‪– 1‬אישור מטעם רו"ח של המציע;‬ ‫מסמך ב' ‪ – /‬אישור בדבר מורשי חתימה;‬ ‫מסמך ב' ‪ – 7‬הצהרה על היעדר קירבה לעובד הרשות ו‪5‬או לחבר מועצה;‬ ‫מסמך ב' ‪ – 9‬דף מידע על המציע ;‬ ‫מסמך ב' ‪ – 3‬אישור על ניסיון המציע;‬ ‫מסמך ב' ‪ - 9‬תצהיר על היעדר הרשעות בעבירות מין;‬ ‫ג‪ .‬מסמך ג' ‪ -‬הצעת המשתתף;‬ ‫ד‪ .‬מסמך ד'‪ - 1‬נוסח חוזה לרבות נספחיו אשר הינם‪:‬‬ ‫נספח ד' ‪ -2‬נוסח ערבות ביצוע;‬ ‫נספח ד' ‪ -8‬נספח ביטוח;‬ ‫נספח ד' ‪ – 1‬טופס קיום ביטוחים;‬ ‫נספח ד' ‪ – /‬כתב התחייבות לעבודה בחירום;‬ ‫ה‪ .‬מסמך ה‪ -‬פירוט הטובין והעבודות והמחירים‪.‬‬ ‫וכן כל מסמך אחר שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים‪.‬‬ ‫העירייה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז‬ ‫המנויים לעיל וכל יתר המסמכים אשר נמסרו לו עם חוברת המכרז והוא קראם‪ ,‬הבין את‬ ‫תוכנם‪ ,‬קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו על‪-‬פי תנאי ההסכם‬ ‫המצורף להם‪ ,‬אם הצעתו תיבחר כזוכה במכרז‪.‬‬ ‫‪ .1‬תנאי סף להשתתפות במכרז‬ ‫רשאים להשתתף במכרז זה יחידים תושבי ישראל‪ ,‬או תאגידים הרשומים כדין בישראל‪,‬‬ ‫לרבות שותפויות רשומות ‪ 5‬עמותות ‪ 5‬מלכ"רים (להלן‪" :‬המשתתף")‪ ,‬העומדים במועד‬ ‫האחרון להגשת הצעות‪ ,‬בכל התנאים הבאים ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים‬ ‫להוכחת עמידתם בתנאים אלה‪:‬‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫‪.1.1‬‬ ‫המציע סיפק במשך ‪ 1‬שנים‪ ,‬משנת ‪ 2111‬ואילך לפחות‪ ,‬טובין מסוג חומרי ניקוי‬ ‫לרשויות מקומיות ו‪5‬או גופים ציבוריים‪ ,‬בהיקף מצטבר של ‪ ₪ 1/1,111‬לפחות בכל‬ ‫שנה בממוצע‪.‬‬ ‫להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישור רו"ח בנוסח המצורף כמסמך ב'‪ 1‬למכרז‪,‬‬ ‫וכן אישור מרשות מקומית ‪ 5‬גוף ציבורי לו סיפק טובין במהלך השנים האמורות‪,‬‬ ‫בנוסח המצורף כמסמך ב'‪ 3‬למכרז‪.‬‬ ‫‪.1.2‬‬ ‫המשתתף עוסק מורשה לצורך מע"מ‪5‬פטור כדין ממע"מ‪ ,‬ומנהל ספרי חשבונות‬ ‫כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס‬ ‫התשל"ו –‪.11.1‬‬ ‫‪ --‬על המשתתף לצרף אישור ניהול ספרים‪ ,‬אישור על שיעור ניכוי מס ותעודת עוסק‬‫מורשה‪.‬‬ ‫‪.1.1‬‬ ‫המשתתף רכש את מסמכי המכרז‪.‬‬ ‫‪---‬על המשתתף לצרף העתק הקבלה על רכישת מסמכי המכרז‪.‬‬ ‫‪.1.3‬‬ ‫על המשתתף לצרף ערבות בנקאית (מקור) תקינה על שמו‪ ,‬על פי דרישות המכרז‪,‬‬ ‫להבטחת קיום התחייבויותיו על פי מכרז זה‪ ,‬בנוסח המדויק המצורף כמסמך ב'‪1‬‬ ‫למכרז‪.‬‬ ‫‪.1./‬‬ ‫המשתתף לא הורשע בשנתיים האחרונות בעבירות על חוק שכר מינימום והעסקת‬ ‫עובדים זרים‪.‬‬ ‫‪ --‬על המשתתף לצרף תצהירים מתאימים‪ ,‬בנוסח המצורף כמסמכים ב'‪ 2‬ו‪-‬ב'‪8‬‬‫למכרז‪.‬‬ ‫‪.1.1‬‬ ‫על המשתתף להיות נעדר קרבה לעובד עירייה ו‪5‬או חבר מועצת העירייה‪.‬‬ ‫‪ ---‬על המשתתף לצרף תצהיר‪ ,‬בנוסח המצורף כמסמך ב'‪ 7‬למכרז‪.‬‬ ‫‪---‬‬ ‫ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת‪ .‬כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות‬ ‫הבנקאית יהיו ע"ש המשתתף במכרז בלבד (אלא אם כן נקבע במפורש אחרת)‪.‬‬ ‫‪ .1‬מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו‬ ‫(בנוסף לכל מסמכי המכרז שעל המציע להגיש חתומים בחתימתו)‪:‬‬ ‫‪ .1.1‬הצהרה על היעדר קירבה לעובד הרשות ו‪5‬או לחבר מועצה בנוסח המצורף כמסמך ב' ‪7‬‬ ‫למכרז‪.‬‬ ‫‪ .1.2‬דף מידע על המציע‪ ,‬בנוסח המצורף כמסמך ב' ‪ 9‬למכרז‪.‬‬ ‫‪ .1.8‬מסמך ב' ‪ - 9‬תצהיר על היעדר הרשעות בעבירות מין;‬ ‫‪ .1.1‬אישור רו"ח בנוסח הקבוע במסמך ב' ‪ 1‬למכרז‪.‬‬ ‫‪ .1./‬אישור רו"ח ‪ 5‬פקיד שומה על ניהול ספרים‪.‬‬ ‫‪ .1.7‬אישור רו"ח ‪ 5‬פקיד שומה על שיעור ניכוי מס במקור‪.‬‬ ‫‪ .1.9‬תעודת עוסק מורשה ‪ 5‬פטור לענין מע"מ‪.‬‬ ‫‪ .1.3‬אישור‪5‬ים מגופ‪5‬ים בהם המציע סיפק חומרי ניקוי‪ ,‬בנוסח המצ"ב כמסמך ב'‪ 3‬למכרז‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫‪ .1.9‬כל מסמך הבהרה ו‪5‬או תשובות לשאלות מציעים‪ ,‬אשר תוציא העירייה‪ ,‬אם וכאשר‬ ‫תוציא‪ ,‬חתומים ע"י המציע‪.‬‬ ‫‪ .1.15‬העתק קבלה שהונפקה למציע על רכישת מסמכי המכרז‪.‬‬ ‫‪ .1.11‬ערבות בנקאית אוטונומית תקינה‪ ,‬בנוסח המדויק על פי דרישות המכרז‪ ,‬בנוסח‬ ‫המדוייק המופיע בנספח ב'‪ ,1‬להבטחת קיום התחייבויות המציע על פי מכרז זה‪.‬‬ ‫‪ .1.12‬אם המציע הוא תאגיד‪ ,‬יש לצרף בנוסף‪:‬‬ ‫תעודת התאגדות של החברה וכן אישור עו"ד או רו"ח כי ביצוע העבודות וההתקשרות‬ ‫בחוזה זה הינן במסגרת סמכויות התאגיד‪ ,‬שמות המנהלים של התאגיד ושמות‬ ‫האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד בטופס המצורף כמסמך ב'‪ /‬למכרז‪.‬‬ ‫‪ .1.18‬אם המציע הינו שותפות‪ ,‬יש לצרף בנוסף‪:‬‬ ‫תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות‪.‬‬ ‫הסכם שותפות‪.‬‬ ‫אישור עו"ד או רואה חשבון בדבר זכויות החתימה בשם השותפות‪.‬‬ ‫יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל‪ ,‬יחד עם הצעתו של הקבלן ועם כל מסמכי המכרז‪ ,‬כשהם‬ ‫חתומים בכל עמוד ועמוד ע"י המציע‪ .‬הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור‪,‬‬ ‫תהיה הוועדה רשאית לפסלה‪.‬‬ ‫‪ ./‬סדר עדיפויות‪:‬‬ ‫‪ ./.1‬במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לחוזה‪ ,‬תגבר ההוראה המחמירה עם הספק‪.‬‬ ‫‪ .7‬תנאים כלליים‪:‬‬ ‫‪ .7.1‬המשתתף במכרז יערוך על חשבונו את כל הבדיקות הנדרשות וישיג לעצמו ועל‬ ‫אחריותו הבלעדית את כל המידע שעשוי להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל להשפיע‬ ‫בצורה כל שהיא על הכנת הצעתו והתקשרות בחוזה‪ .‬כן חייב הוא לבדוק ולקרוא את‬ ‫כל מסמכי המכרז‪ ,‬החוזה ומסמכיו שלהלן‪.‬‬ ‫‪ .7.2‬העירייה רשאית שלא לבחור אף אחת מההצעות ו‪5‬או לבחור במספר הצעות‪ ,‬הכל לפי‬ ‫שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬בכלל כך‪ ,‬העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את‬ ‫ההתקשרות בין מספר זוכים‪ ,‬בחלוקה על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬וכן להזמין רק חלק‬ ‫מהשירות‪ ,‬הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬ללא צורך במתן נימוקים כלשהם‪.‬‬ ‫‪ .7.8‬העירייה רשאית בכל שלב‪ ,‬לבטל מכרז זה ו‪5‬או לצאת במכרז חדש‪ ,‬מכל סיבה שהיא‬ ‫לרבות משיקולים תקציביים ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו‪5‬או דרישה ו‪5‬או תביעה‬ ‫בשל כך‪ .‬במקרה זה לא יוחזר למשתתפים הסכום ששולם על ידם עבור המכרז‪.‬‬ ‫‪ .7.1‬אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא תהיה‬ ‫רשאית להתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬ביכולתו של המציע‪,‬‬ ‫באיכות הצעתו ובכושרו לבצע את העבודות הנדרשות ברמה מעולה‪ .‬והכל בהתאם‬ ‫לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה‪.‬‬ ‫‪ .7./‬אין במכרז זה בכדי לחייב את העירייה בהוצאות הכרוכות בהכנתה ו‪5‬או הגשתה של‬ ‫הצעת המחיר המבוקשת או חלק ממנה והוצאות אלו יוטלו כל כולן על המציעים‪ ,‬כמו‬ ‫כן אין במכרז זה בכדי לקשור את הרשות בהסכם כלשהו על כל המשתמע מכך‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫‪ .7.7‬המשתתף חייב להגיש הצעה עבור כל השירותים והטובין הכלולים במכרז זה‪ .‬הצעת‬ ‫המחיר תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי‬ ‫מסמכי המכרז‪.‬‬ ‫‪ .7.9‬אסור למציע למחוק ו‪5‬או לתקן ו‪5‬או לשנות ו‪5‬או להעיר הערות על המסמכים הכלולים‬ ‫במכרז או תנאי כלשהו מתנאי המכרז‪ .‬כל שינוי‪ ,‬מחיקה‪ ,‬תיקון או תוספת כאמור‪,‬‬ ‫עלולים להביא לפסילת ההצעה‪.‬‬ ‫‪ .7.3‬כל שינוי או תוספת שיערוך המשתתף במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם‪,‬‬ ‫בין אם על ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך‬ ‫אחרת‪ ,‬לא יחייבו את העירייה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי העירייה‪.‬‬ ‫‪ .7.9‬העירייה רשאית בכל עת עד ‪ 13‬שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז‪,‬‬ ‫להכניס שינויים ו‪5‬או תיקונים ו‪5‬או תנאים ו‪5‬או דרישות במכרז ומסמכיו‪ ,‬ביוזמתה או‬ ‫בתשובה לשאלות המשתתפים ואלה יובאו בכתב לידיעתם של כל המשתתפים‪.‬‬ ‫התשובות ‪ 5‬ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפם‬ ‫למכרז כשהם חתומים על ידם‪.‬‬ ‫‪ .7.15‬כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה‪ ,‬מרכיביה‪ ,‬נספחיה וצרופותיה למשך ‪ 95‬יום‬ ‫מהמועד הקבוע להגשת ההצעות‪ .‬העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה‬ ‫למשך ‪ 95‬יום נוספים ו‪ 5‬או עד לבחירתו הסופית של זוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על‬ ‫ההסכם והמציע חייב יהיה לעשות כן‪.‬‬ ‫‪ .7.11‬מובהר כי משתתפים אשר הצעתם לא תבחר כזוכה יקבלו הודעה על כך לאחר חתימת‬ ‫החוזה עם הזוכה‪5‬ים במכרז‪.‬‬ ‫‪ .9‬התמורה‪:‬‬ ‫‪.9.1‬‬ ‫כנגד ביצוע התחייבויותיו במלואן על פי מכרז זה ונספחיו‪ ,‬יהא זכאי הזוכה במכרז‬ ‫לתשלום עבור אספקת טובין אשר יבוצעו על ידו בפועל‪ ,‬על פי הכמויות שיוזמנו‬ ‫בהזמנת עבודה חתומה כדין שתוצא לו‪ ,‬בהכפלת אחוז ההנחה שהוצע על ידו בהצעתו‪.‬‬ ‫פרט לכך‪ ,‬הזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת‪.‬‬ ‫‪.9.2‬‬ ‫למחירים יתווסף מע"מ כדין בלבד‪ .‬סכום המע"מ ישולם רק למציע שהינו עוסק‬ ‫מורשה‪ .‬במידה והזוכה במכרז הינו מלכ"ר‪ ,‬או גוף שאינו גובה מע"מ‪ ,‬לא יתווסף‬ ‫מע"מ למחיר‪.‬‬ ‫‪.9.8‬‬ ‫מחירי הטובין‪ ,‬בהפחתת אחוז ההנחה של המציע‪ ,‬יכללו את כל הדרישות הכלולות‬ ‫מהספק‪ ,‬ואת כל ההוצאות הנלוות לביצוע העבודות ומתן השירותים‪ ,‬לרבות הוצאות‬ ‫ההובלה‪ ,‬פריקה וכיוצ"ב‪ ,‬על כל הכרוך בכך‪ ,‬מסים‪ ,‬היטלים‪ ,‬התייקרויות שונות וכו'‪,‬‬ ‫אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז‪.‬‬ ‫‪ .3‬תקופת ההתקשרות‪:‬‬ ‫‪.3.1‬‬ ‫תקופת ההתקשרות הינה מיום חתימת החוזה עם הקבלן שיזכה במכרז למשך ‪ 8‬שנים‬ ‫מיום חתימת החוזה ע"י מורשי החתימה של העירייה‪ .‬לעירייה בלבד שמורה הזכות‪,‬‬ ‫לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬להאריך את תקופת ההתקשרות‪ ,‬בהודעה בכתב כשהיא‬ ‫חתומה ע"י מורשי החתימה של העירייה‪ ,‬ב‪ 2-‬תקופות נוספות בנות ‪ 12‬חודשים או‬ ‫פחות מכך כ"א (להלן‪" :‬התקופה הנוספת" ‪" 5‬תקופת האופציה")‪ ,‬הכל באופן המפורט‬ ‫בהסכם‪ .‬על התקופות הנוספות יחולו מסמכי המכרז וההסכם‪ .‬קיבל הזוכה הודעה על‬ ‫מימוש האופציה לתקופה מלאה או חלקית חייב הוא לספק לעירייה את מלוא השירות‬ ‫ללא כל שינוי בתנאים‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫‪.3.2‬‬ ‫העירייה רשאית בכל עת‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא‪ ,‬להפסיק את‬ ‫ההתקשרות על פי הסכם זה‪ ,‬בהודעה מוקדמת של ‪ 75‬יום בכתב לזוכה‪ ,‬כמפורט‬ ‫בהסכם ולספק לא תהיינה כל תביעות ו‪5‬או טענות‪ ,‬כספיות או אחרות‪ ,‬למעט זכותו‬ ‫לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל‪ ,‬אם ניתנו‪ ,‬עד למועד‬ ‫היכנס הפסקת ההתקשרות לתוקף‪.‬‬ ‫‪.3.8‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ ,‬אם הזוכה לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי‬ ‫המכרז ‪ 5‬ההסכם‪ ,‬העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר‪ ,‬וללא הודעה‬ ‫מראש לזוכה‪ .‬יובהר‪ ,‬כי לעירייה שמורה הזכות‪ ,‬לשיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬להקציב לזוכה‬ ‫זמן מוגדר לתיקון ההפרה‪.‬‬ ‫‪ .9‬הצעת המשתתף ואופן הגשתה‬ ‫‪ .9.1‬הצעה תוגש אך ורק על הטפסים הכלולים בכרך זה (אין להגיש הצעות על מסמכים‬ ‫שיורדו מאתר האינטרנט)‪.‬‬ ‫‪ .9.2‬המציע יחתום בכל עמוד ועמוד של מסמכי המכרז ונספחיו‪ ,‬בכל העתקיו‪ ,‬ישלים‬ ‫הדרוש‪ ,‬ויחתום בצירוף פרטיו על המפרט הטכני וכן במסמך הצעתו ועל ההסכם‪.‬‬ ‫לסכומים נשוא ההצעה לא תשולם כל תוספת ו‪5‬או התייקרות למעט מע"מ‪ .‬במידה‬ ‫והמציע הינו מלכ"ר‪ ,‬לא יתווסף מע"מ למחיר‪.‬‬ ‫‪ .9.8‬על המציע למלא הצעתו בשני עותקים כרוכים (עותק מקורי ‪ +‬עותק מלא מצולם)‪.‬‬ ‫ולהגישם כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד על ידי המציע ובצירוף כל המסמכים‬ ‫והאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז‪ .‬שני עותקי ההצעה חייבים להיות‬ ‫זהים‪.‬‬ ‫‪ 2 .9.1‬העותקים יוכנסו לתוך מעטפה שתימסר בעת רכישת מסמכי המכרז‪ ,‬והמעטפה תוגש‬ ‫חתומה‪ .‬יש לציין על המעטפה‪" :‬מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪ 2251/‬לאספקת טובין‬ ‫מסוג חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד" בלבד‪.‬‬ ‫‪ .9./‬המציע ירשום במסמך "הצעת המציע"‪ ,‬המהווה מסמך ג' למכרז‪ ,‬את שיעור ההנחה‪,‬‬ ‫באחוז אחיד וקבוע לכל המחירים הנקובים במסמך ה' למכרז‪.‬‬ ‫‪ .15‬ערבות בנקאית להשתתפות במכרז‬ ‫‪ .15.1‬המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך ‪( ₪ 1/,111‬חמישה עשר אלף‬ ‫‪ ,)₪‬שתעמוד בתוקפה עד ליום ‪( 22.11.211/‬כולל)‪ .‬נוסח הערבות יהיה כנוסח מסמך‬ ‫ב‪ 15‬בדיוק‪ ,‬המצורף למסמכי המכרז‪ .‬לפי דרישת העירייה‪ ,‬אם תבוא כזו‪ ,‬עקב‬ ‫התמשכות הליכי המכרז‪ ,‬יאריך המשתתף את תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד‬ ‫למועד שינקב בדרישת העירייה או עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז‬ ‫זה‪ ,‬לפי המאוחר מביניהם‪ .‬הארכת הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה‪.‬‬ ‫‪ .15.2‬סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית‬ ‫לסטטיסטיקה‪ ,‬כשהמדד הבסיסי יהיה מדד חודש מאי ‪ 251/‬כפי שפורסם ביום‬ ‫‪ 1/.7.251/‬והמדד הקובע יהיה המדד האחרון הידוע במועד חילוט הערבות‪.‬‬ ‫‪ .15.8‬על הערבות להיות חתומה כדין‪.‬‬ ‫‪ .15.1‬הערבות תהא אוטונומית‪ ,‬בלתי מותנית‪ ,‬על שם המציע וניתנת על פי תנאיה לחילוט‪,‬‬ ‫תוך ‪ 9‬ימי עסקים‪ ,‬על פי פנייה חד‪-‬צדדית של ראש העירייה ו‪5‬או הגזבר ו‪5‬או מי‬ ‫מטעמם‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫‪ .15./‬העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות עד שיבחר סופית‬ ‫הזוכה במכרז‪ ,‬ועד שהזוכה יחתום על ההסכם‪ ,‬והמציע יהיה חייב לעשות כן על‬ ‫חשבונו‪.‬‬ ‫‪ .15.7‬סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה‪.‬‬ ‫חילוט הערבות לא יפגע בזכות העירייה לתבוע פיצויים מהמציע‪ ,‬בגין הנזקים‬ ‫הממשיים שיגרמו על ידו‪ ,‬עקב אי קיום ההצעה‪.‬‬ ‫‪ .15.9‬בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את הערבות‪ ,‬בערבות קבועה להבטחת ביצוע‬ ‫העבודות נשוא מכרז זה לפי תנאי ההסכם בנוסח המצורף כנספח ד'‪ 2‬למכרז‪.‬‬ ‫‪ .15.3‬השבת ערבות המכרז‬ ‫‪ .15.3.1‬משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז‬ ‫וזאת באופן כדלקמן‪:‬‬ ‫‪.15.3.2‬‬ ‫ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה‬ ‫במכרז או שמסמכי המכרז שלו נפסלו‪ ,‬תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם‬ ‫עם הזוכה במכרז‪ .‬מציע כאמור אשר יעתור ו‪5‬או יערער על תוצאות הזכייה‬ ‫תעוכב ערבותו עד לתום ההליכים‪ .‬מציע שימשוך את הערבות למרות‬ ‫האמור בסע יף זה ‪ ,‬ייחשב כמי שוויתר על זכותו להגיש עתירה על‬ ‫תוצאות הזכייה‪.‬‬ ‫‪.15.3.8‬‬ ‫למשתתף שנבחר לבצע את העבודות ‪ -‬עם חתימתו על נוסח ההסכם ‪,‬‬ ‫המצאת ערבות ביצוע ל שירותים נשוא ההסכם בנוסח המצ " ב כנספח ד '‪,2‬‬ ‫והמצאת אישור על קיום ביטוחים המצורף למכרז ויתר המסמכים הדרושים‬ ‫לפי המכרז ו‪5‬או הדין‪.‬‬ ‫‪.15.3.1‬‬ ‫מציע אשר יערער על תוצאות הזכייה‪ ,‬תעוכב ערבותו עד לסיום ההליכים‬ ‫המשפטיים בעניינו‪ .‬מציע שימשוך את הערבות למרות האמור בסעיף זה ‪,‬‬ ‫ייחשב כמי שוויתר על זכותו להגיש עתירה על תוצאות הזכייה ‪.‬‬ ‫‪.15.3./‬‬ ‫עם חתימת חוזה עם הזוכה‪ ,‬תוחזרנה הערבויות לשאר המשתתפים שלא זכו‬ ‫במכרז‪.‬‬ ‫‪ .11‬החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא‪:‬‬ ‫‪ .11.1‬היה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית (להלן‪" :‬תאגיד") יחתמו מספר‬ ‫המנהלים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד ‪ 5‬השותפות תוך ציון שמו‪5‬ם‬ ‫המלא‪ ,‬וכתובת התאגיד ויצרפו חותמת התאגיד‪ .‬כמו כן‪ ,‬תצורף הוכחה על זכות‬ ‫החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד וכן אישור עו"ד או רו"ח כי‬ ‫החתימות שהוספו על מסמכי המכרז מחייבות את המשתתף על פי מסמכי היסוד‬ ‫והחלטותיו‪.‬‬ ‫‪ .11.2‬היה המשתתף שותפות של תאגידים ו‪5‬או של קבלנים יחידים ו‪5‬או גוף שנוצר במיוחד‬ ‫לשם ביצוע העבודה הנדונה‪ ,‬יחתמו בשם כל אחד מהשותפים המורשים ובשם‬ ‫השותפות‪ ,‬נציגיה המוסמכים בצירוף הוכחות מתאימות על קיום השותפות הנ"ל‬ ‫כחוק‪ ,‬על מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות החתימה של‬ ‫נציגי השותפות וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות שהוספו על מסמכי המכרז‬ ‫מחייבות את המשתתף על פי מסמכי היסוד והחלטותיו‪.‬‬ ‫‪ .12‬הרשמה למכרז‪:‬‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫‪ .12.1‬על כל המתעניין בהליך ‪ 5‬המעוניין להשתתף במכרז‪ ,‬להירשם למכרז עד ליום‬ ‫‪ 1/.1..211/‬בשעה ‪ .12:11‬יש להירשם למכרז במח' המכרזים של העירייה באמצעות‬ ‫מייל‪ [email protected] :‬טלפון לבירור‪ .53-9299557 :‬ההרשמה אינה כרוכה‬ ‫בתשלום ואין בה כדי לחייב את המציע להגיש הצעה‪ .‬באחריות הנרשמים לוודא‬ ‫קבלת אישור הרשמה למכרז בכתב‪.‬‬ ‫‪ .12.2‬הבהרות ו‪5‬או הודעות שוטפות בנושא המכרז‪ ,‬תשלחנה רק למי שנרשם למכרז וקיבל‬ ‫אישור הרשמה בכתב עד למועד האמור‪.‬‬ ‫‪ .18‬שאלות מציעים‬ ‫‪.18.1‬‬ ‫מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז‪ ,‬ו‪5‬או מעוניין לשאול שאלות הבהרה ו‪5‬או‬ ‫שאלות טכניות‪ ,‬יפנה אותן עד ליום ‪ 12.1..211/‬בשעה ‪ 12:11‬למנהלת הרכש בעירייה‬ ‫במייל‪ ,[email protected] :‬טלפון‪ 53-9299922 :‬וכן העתק למחלקת המכרזים‬ ‫בעירייה במייל‪ [email protected] :‬טלפון‪ .53-9299557 :‬חובה על הפונים לוודא‬ ‫כי שאלותיהם הגיעו ליעדן ולקבל אישור במייל חוזר על כך‪.‬‬ ‫‪.18.2‬‬ ‫העירייה תעביר תשובות בכתב לכל אחד מהנרשמים למכרז‪ ,‬עד ל‪ 13-‬שעות לפני‬ ‫המועד האחרון להגשת הצעות‪ .‬רק תשובות ‪ 5‬הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את‬ ‫העירייה‪ .‬מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות או מידע שניתנו‬ ‫על ידי העירייה או מי מטעמה‪ ,‬אלא אם ניתנו בכתב‪ .‬על המציעים לצרף להצעתם את‬ ‫מסמך התשובות כשהוא חתום על ידם‪.‬‬ ‫‪.18.8‬‬ ‫משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו‪5‬או בקשותיו להבהרה בהתאם לס"ק ‪18.1‬‬ ‫לעיל‪ ,‬יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירות‪ ,‬שגיאות או אי‬ ‫התאמות וכיוצ"ב‪.‬‬ ‫‪ .11‬בחינת ההצעות ושיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה‪:‬‬ ‫‪.11.1‬‬ ‫העירייה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע אשר לא יעמוד בתנאי הסף‪,‬‬ ‫הצעתו תפסל‪.‬‬ ‫‪.11.2‬‬ ‫מובהר‪ ,‬כי במסגרת שיקולי ועדת המכרזים מטעם העירייה לבחירת הזוכה (להלן‬ ‫"ועדת המכרזים" או "הועדה") רשאית הועדה בנסיבות מיוחדות לשקול‪ ,‬בין היתר‪,‬‬ ‫את חוסנו הכלכלי והפיננסי של המציע ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו‪ ,‬בלוחות‬ ‫הזמנים ובהוצאות הכרוכות בביצוע ההסכם‪ ,‬לרבות ניסיון קודם של העירייה עם‬ ‫המשתתף (ככל שקיים)‪ ,‬ולרבות פרמטר אחר אשר קשור ו‪5‬או עשוי להשפיע על ביצוע‬ ‫מעולה של העבודות או השירותים נשוא המכרז בהתאם לתנאי המכרז‪.‬‬ ‫‪.11.8‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬העירייה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם‬ ‫לשביעות רצונה היא או של רשות אחרת‪ ,‬או שנוכחה לדעת שכישוריו של מציע‬ ‫מסויים אינם מספקים לפי שיקול דעתה‪.‬‬ ‫‪.11.1‬‬ ‫מובהר בזאת‪ ,‬כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר‪ ,‬או כל הצעה‬ ‫שהיא‪ .‬במקרה שתוגשנה הצעות זהות‪ ,‬שתהיינה רלוונטיות לבחירה ע"י העירייה‪,‬‬ ‫שומרת לעצמה העירייה את הזכות לערוך הגרלה בין המציעים שהצעתם זהה בלבד‬ ‫או לחלק את העבודה או השירותים נשוא מכרז זה ביניהם‪.‬‬ ‫‪.11./‬‬ ‫ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח‬ ‫לכאורה קשר כזה ו‪5‬או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף‪ ,‬בכל עת לאחר פתיחת‬ ‫ההצעות‪ ,‬הסברים וניתוחי מחיר על הצעתו‪ ,‬וכן מידע נוסף אודות הצעתו‪ ,‬לרבות‬ ‫ניסיונו ויכולתו של המציע ו‪5‬או מי מטעמו‪ ,‬לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי‬ ‫המכרז‪ ,‬וכן תהא הועדה רשאית‪ ,‬אך לא חייבת‪ ,‬לערוך בדיקות וחקירות אודות‬ ‫ניסיונו של המציע ו‪5‬או מי מטעמו‪ ,‬והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים‬ ‫והניתוחים הנדרשים בתוך פרק הזמן שתקבע וועדת המכרזים‪ .‬הועדה תהא רשאית‪,‬‬ ‫אך לא חייבת‪ ,‬להשתמש בתוצאות הבדיקות (אם נעשו) לצורך הערכת ההצעות‪.‬‬ ‫‪.11.7‬‬ ‫הועדה מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף‪,‬‬ ‫אשר ימסרו לה לפי דרישתה‪ ,‬ככל שמדובר בסוד מקצועי‪.‬‬ ‫‪.11.9‬‬ ‫אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו‪5‬או ניתוח כאמור‪ ,‬או שההסבר שיספק לא יניח‬ ‫את דעתה‪ ,‬רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה‪.‬‬ ‫‪.11.3‬‬ ‫העדפת מציע מקומי במכרז‪:‬‬ ‫לענין סעיף זה‪:‬‬ ‫"מציע מקומי" – מגיש הצעה למכרז אשר מקום מושבו ו‪5‬או עסקיו נשוא הצעתו‬ ‫למכרז‪ ,‬נכון למועד הגשת ההצעות למכרז‪ ,‬נמצאים בעיר לוד‪ ,‬והוא משלם בגינם‬ ‫מיסי ארנונה שוטפים לעיריית לוד‪.‬‬ ‫‪.11.3.1‬‬ ‫העירייה רשאית ליתן עדיפות להצעתו של "מציע מקומי" כהגדרתו לעיל‪,‬‬ ‫ובלבד שהצעתו לא תעלה על ‪ /%‬אחוזים מהמחיר הנמוך ביותר שהוצע על‬ ‫ידי מציע אחר‪ ,‬אם עמד בכל תנאי הסף של המכרז וועדת המכרזים לא‬ ‫החליטה לדחות את הצעתו מטעמים אחרים‪.‬‬ ‫‪.11.3.2‬‬ ‫אין באמור בס"ק לעיל לגרוע מזכותה של וועדת המכרזים לקבל החלטה‬ ‫על פי יתר השיקולים לבחירת הזוכה כמפורט בתנאי המכרז‪ ,‬לרבות‬ ‫שיקולים בדבר יכולתו הכספית של המציע ובכישרונו לבצע את העבודה‬ ‫כפי שהדבר נבחן מהצעתו ומעבודותיו הקודמות וכן בותק שלו‪ ,‬חוסנו‬ ‫הכלכלי‪ ,‬בניסיונו וביכולתו לעמוד בלוח זמנים‪.‬‬ ‫‪.11.3.8‬‬ ‫במידה והמכרז כולל ניקוד לפרמטרים של איכות‪ ,‬היתרון האמור יכול‬ ‫להינתן אך ורק בפרמטר המחיר‪ ,‬ולא יהיה בו כדי להשפיע על ציון מרכיבי‬ ‫האיכות שנקבעו במכרז‪.‬‬ ‫‪.11.3.1‬‬ ‫להוכחת היותו של המציע "מציע מקומי"‪ ,‬יש לצרף בנוסף את המסמכים‬ ‫להלן‪:‬‬ ‫‪.1‬מציע – שהינו אדם פרטי ‪ -‬יצרף צילום תעודת הזהות בו מצויינת כתובתו‬ ‫של המציע‪ .‬מציע שהינו תאגיד רשום – יצרף תדפיס עדכני ממרשם‬ ‫התאגידים הרלוונטי (ניתן לצרף תדפיס מאתר האינטרנט) או אסמכתא‬ ‫תקינה אחרת המעידה על מקום מושבו ‪ 5‬עיסוקו של המציע‪.‬‬ ‫‪.2‬שוברי תשלום ארנונה של המציע מהשנה האחרונה בהתאמה למסמכים‬ ‫שצרף כנדרש בסעיף לעיל‪.‬‬ ‫‪ .8‬המסמכים לעיל חייבים להיות על שם המציע עצמו‪.‬‬ ‫‪ .1/‬ביטוחים‪:‬‬ ‫‪.1/.1‬‬ ‫מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה‪ ,‬ו‪5‬או על פי דין או‬ ‫הסכם‪ ,‬מתחייב הזוכה להחזיק בכל עת ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות העירייה‪.‬‬ ‫‪ .17‬חובת הזוכה‪5‬ים במכרז‪:‬‬ ‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫‪.17.1‬‬ ‫משתתף אשר יבחר כזוכה במכרז יידרש לחתום על נוסח החוזה ולהמציא ערבות‬ ‫בנקאית (ערבות ביצוע) בנוסח שבנספח ד'‪ ,2‬את אישור קיום הביטוחים הנדרש ואת‬ ‫יתר האישורים והמסמכים הדרושים‪ ,‬בתוך ‪ 9‬ימי עסקים מיום קבלת הודעה על‬ ‫זכייתו במכרז;‬ ‫‪.17.2‬‬ ‫לא מילא הזוכה את התחייבותו לעיל או חלק ממנה‪ ,‬תהא העירייה רשאית על פי‬ ‫שיקול דעתה לחלט את הערבות הבנקאית שצירף המשתתף למסמכי המכרז מטעמו‪,‬‬ ‫והמשתתף יהא מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט‪ .‬כמו כן העירייה רשאית‬ ‫במקרה זה למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה‪ ,‬והזוכה שלא מילא אחר‬ ‫התחייבויותיו כלפי העירייה‪ ,‬יפצה את העירייה על כל הפסד אשר ייגרם לה בגין‬ ‫כך‪.‬ולא תהיינה לו כל טענות בקשר לכך‪.‬‬ ‫‪ .19‬הצהרות המציע‪:‬‬ ‫‪.19.1‬‬ ‫המציע מצהיר כי הגשת הצעתו כמוה כהודעה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם‬ ‫ידועים לו ונהירים לו והוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות בהצעה ובהסכם‪.‬‬ ‫‪.19.2‬‬ ‫המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או‬ ‫לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו‪5‬או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע‪.‬‬ ‫‪.19.8‬‬ ‫המציע מצהיר שכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז‬ ‫ובהשתתפות במכרז יחולו עליו‪.‬‬ ‫‪.19.1‬‬ ‫המציע מצהיר כי ידוע לו שאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר‬ ‫או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי‬ ‫שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬העירייה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים‪ ,‬על פי‬ ‫שיקול דעתה‪.‬‬ ‫‪.19./‬‬ ‫המציע מצהיר שידוע לו שהעירייה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬שלא לקבל‬ ‫את הצעתו של מציע שהיה לה ו‪5‬או לרשות אחרת ניסיון רע‪ ,‬או שנוכחה לדעת על‬ ‫סמך בירורים שערכה שכישוריו אינם מספקים על פי שיקול דעתה‪.‬‬ ‫‪.19.7‬‬ ‫ידוע למציע כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר‪ ,‬בשום דרך‪,‬‬ ‫את המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים‪.‬‬ ‫‪ .13‬הגשת ההצעות‬ ‫‪.13.1‬‬ ‫את מסמכי המכרז בצירוף כל המסמכים‪ ,‬הערבות והאסמכתאות הנדרשים‪ ,‬כל פי כל‬ ‫תנאי המכרז‪ ,‬יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) לתיבת המכרזים בלשכת‬ ‫גזבר העירייה‪ ,‬בבנין העירייה רח' ככר קומנדו ‪ 1‬לוד‪ ,‬קומה ג'‪ ,‬עד ליום ‪,22.1..211/‬‬ ‫בשעה ‪.12:11‬‬ ‫‪.13.2‬‬ ‫מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל‪ ,‬ייפסלו‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫מסמך ב' ‪1‬‬ ‫נוסח ערבות להשתתפות במכרז‬ ‫לכבוד‬ ‫עיריית לוד‬ ‫הנדון‪ :‬ערבות בנקאית‬ ‫על פי בקשת _____________ ח‪.‬פ‪ 5 .‬ת‪.‬ז‪ _______________ .‬כתובת‪_______________ :‬‬ ‫(להלן‪" :‬המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ‪( ₪ 1/,555‬במילים‪:‬‬ ‫חמישה עשר אלף ‪( ,)₪‬להלן‪" :‬סכום הערבות") בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן‬ ‫(להלן‪" :‬הפרשי הצמדה")‪ ,‬וזאת בקשר עם השתתפות המבקש במכרז פומבי מספר ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומר ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‪.‬‬ ‫אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה בתוך ‪ 9‬ימי‬ ‫עסקים מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו‪ ,‬מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את‬ ‫דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו‪ ,‬או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה‬ ‫משפטית או בכל דרך אחרת‪ ,‬ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש‬ ‫בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם‪.‬‬ ‫אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות‪,‬‬ ‫שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד‪ ,‬בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך‬ ‫הכולל הנ"ל‪.‬‬ ‫במכתבנו זה‪:‬‬ ‫"מדד"‪ -‬משמעו מדד המחירים הכללי לצרכן‪ ,‬המפורסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה ולמחקר‬ ‫כלכלי‪.‬‬ ‫הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן‪:‬‬ ‫אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל‪ ,‬על פי ערבות זו (להלן‪" :‬המדד‬ ‫החדש")‪ ,‬כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין מדד חודש מאי ‪ 251/‬שפורסם ביום ‪1/.57.251/‬‬ ‫(להלן‪":‬המדד היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד בסכום קרן המצוין‬ ‫בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד יסוד‪.‬‬ ‫ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול‪.‬‬ ‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ‪( 22.15.251/‬כולל) בלבד‪ ,‬אלא אם כן נקבל מכם הודעה על‬ ‫הארכתה‪.‬‬ ‫כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב בסניף __________ כתובת ________‬ ‫לא יאוחר מהתאריך הנ"ל‪.‬‬ ‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫בנק ____‬ ‫עמוד ‪ 1/‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫מסמך ב' ‪2‬‬ ‫נוסח תצהיר שכר מינימום‬ ‫תצהיר‬ ‫בתצהיר זה ‪:‬‬ ‫"תושב ישראל"‪ :‬כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)‪.‬‬ ‫"בעל שליטה" ‪ :‬כמשמעו בסעיף ‪ 273‬לחוק החברות התשנ"ט ‪(1999 -‬להלן‪":‬חוק‬ ‫החברות")‪.‬‬ ‫"נושא משרה"‪ :‬כמשמעותו בחוק החברות‪.‬‬ ‫"בעל עניין" ‪ :‬כמשמעו בחוק החברות‪.‬‬ ‫"שליטה" ‪ :‬כמשמעותה בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח ‪. 1973‬‬ ‫"חוק שכר מינימום"‪ :‬חוק שכר מינימום‪ ,‬התשמ"ז ‪. 1939‬‬ ‫אני הח"מ ___________ נושא ת‪.‬ז‪ , _____________ .‬נושא במשרת __________ במציע‬ ‫במכרז פומבי מס' ‪ 2251/‬לאספקת טובין מסוג חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‪.‬‬ ‫לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים‬ ‫בחוק‪ ,‬מצהיר בזאת כדלקמן ‪:‬‬ ‫‪ .1‬אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז פומבי מס' ‪ 2251/‬לאספקת טובין מסוג חומרי‬ ‫ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‪.‬‬ ‫‪ .2‬אני הח"מ ו‪5‬או כל בעל שליטה ו‪5‬או כל בעל עניין ו‪5‬או כל נושא משרה במציע‪ ,‬לא הורשענו‬ ‫בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו‬ ‫עבור העירייה‪.‬‬ ‫‪ .1‬הנני מצהיר כי זהו שמי‪ ,‬להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת ‪.‬‬ ‫________________‬ ‫המצהיר‬ ‫_____________‬ ‫תאריך‬ ‫אישור‬ ‫אני הח"מ ___________ עו"ד ‪ ,‬מאשר‪5‬ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר‬ ‫____________ נושא ת‪.‬ז‪ ___________ .‬לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת‬ ‫וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק‪ ,‬חתם בפני על תצהירו זה ‪.‬‬ ‫____________‬ ‫עורך דין‬ ‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫מסמך ב' ‪1‬‬ ‫נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים‬ ‫בתצהיר זה ‪:‬‬ ‫תצהיר‬ ‫"תושב ישראל"‪ :‬כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)‪.‬‬ ‫"בעל שליטה" ‪ :‬כמשמעו בסעיף ‪ 273‬לחוק החברות התשנ"ט – ‪( 1999‬להלן‪":‬חוק‬ ‫החברות")‪.‬‬ ‫"נושא משרה"‪ :‬כמשמעותו בחוק החברות‪.‬‬ ‫"בעל עניין" ‪ :‬כמשמעו בחוק החברות‪.‬‬ ‫"שליטה" ‪ :‬כמשמעותה בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח ‪. 1973‬‬ ‫"חוק עובדים זרים"‪ :‬חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין (אבטחת תנאים‬ ‫הוגנים) התשנ"א ‪. 1991‬‬ ‫אני הח"מ _______________ נושא ת‪.‬ז‪ , ______________ .‬נושא במשרת‬ ‫__________ במציע במכרז פומבי מס' ‪ 2251/‬לאספקת טובין מסוג חומרי ניקוי‬ ‫למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‪ ,‬לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם‬ ‫לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק‪ ,‬מצהיר בזאת כדלקמן ‪:‬‬ ‫‪ .1‬אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז פומבי מס' ‪ 2251/‬לאספקת‬ ‫טובין מסוג חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‪.‬‬ ‫‪ .2‬אני הח"מ ו‪5‬או כל בעל שליטה ו‪5‬או כל בעל עניין ו‪5‬או כל נושא משרה‬ ‫במציע‪ ,‬לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים‪,‬‬ ‫בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור העירייה‪.‬‬ ‫‪ .8‬הנני מצהיר כי זהו שמי‪ ,‬להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת‪.‬‬ ‫________________‬ ‫המצהיר‬ ‫_____________‬ ‫תאריך‬ ‫אישור‬ ‫אני הח"מ ___________ עו"ד ‪ ,‬מאשר‪5‬ת בזאת כי ביום __________ הופיע בפני מר‬ ‫___________ נושא ת‪.‬ז‪ ___________ .‬לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת‬ ‫וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק‪ ,‬חתם בפני על תצהירו זה‪.‬‬ ‫____________‬ ‫עורך דין‬ ‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫מסמך ב' ‪3‬‬ ‫אישור רו"ח מטעם המציע‬ ‫ניתן להמציא אישור ע"ג דף לוגו של רו"ח בנוסח התואם את הנוסח להלן‬ ‫תאריך___________‬ ‫לכבוד‬ ‫עיריית לוד‬ ‫אני הח"מ _____________‪ ,‬רו"ח של המציע‪ ______________ :‬ח‪.‬פ‪ 5 .‬ת‪.‬ז‪____________ .‬‬ ‫במכרז פומבי מס' ‪ 2251/‬לאספקת טובין מסוג חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‪,‬‬ ‫מאשר בזה כדלקמן‪:‬‬ ‫המציע סיפק ב‪ 8-‬השנים‪ ,‬משנת ‪ 2511‬ואילך לפחות‪ ,‬טובין מסוג חומרי ניקוי לרשויות מקומיות‬ ‫ו‪5‬או גופים ציבוריים‪ ,‬בהיקף מצטבר של ‪ ₪ 1/5,555‬לפחות בכל שנה בממוצע‪ .‬‬ ‫____________________‬ ‫חתימה ‪ +‬חותמת רו"ח‬ ‫_________________‬ ‫תאריך‬ ‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫מסמך ב' ‪/‬‬ ‫אישור מורשי חתימה‬ ‫יצורף בידי מציע שהוא תאגיד ‪ 5‬עמותה ‪ 5‬שותפות רשומה‬ ‫לכבוד‬ ‫עיריית לוד‬ ‫כיכר קומנדו ‪1‬‬ ‫לוד‬ ‫הנדון‪ :‬אישור מורשי חתימה‬ ‫‪‬‬ ‫הנני עו"ד ‪ 5‬רו"ח של __________________ ח‪.‬פ‪ 5.‬ע‪.‬ר‪( ___________ .‬להלן ‪" -‬המציע")‬ ‫במכרז פומבי מס' ‪ 2251/‬לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד (להלן ‪-‬‬ ‫"המכרז")‪.‬‬ ‫כעו"ד ‪ 5‬רו"ח של המציע הנני מאשר בכתב‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ .1‬מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה‪ :‬‬ ‫גב' ‪ 5‬מר _________________ ת‪.‬ז‪____________________ .‬‬ ‫גב' ‪ 5‬מר _________________ ת‪.‬ז‪____________________ .‬‬ ‫החתימה על גבי הצעת המציע למכרז והמסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז‪,‬‬ ‫הינה חתימתו המחייבת של המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור‬ ‫לעיל‪.‬‬ ‫‪ .2‬להלן דוגמה‪5‬אות של החתימה המחייבת של המציע לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו‬ ‫‪‬‬ ‫במסמכי המכרז‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫___________________________‬ ‫___________________________ ‪‬‬ ‫‪ .8‬שמות המנהלים של התאגיד‪ _________________________________________ :‬‬ ‫‪ .1‬התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז‪ ,‬לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות‬ ‫שלו וביצוע העבודות ‪ 5‬השירותים נשור מכרז זה‪ ,‬הן במסגרת סמכויות התאגיד ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫____________________‬ ‫שם עוה"ד‪5‬רו"ח‪ ,‬מס' רשיון‪,‬‬ ‫חתימה וחותמת‬ ‫_________‬ ‫תאריך‬ ‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫מסמך ב' ‪1‬‬ ‫הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו‪5‬או לחבר מועצה‬ ‫לכבוד‬ ‫עיריית לוד‬ ‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬ ‫‪ .1‬הנני מצהיר בזאת כי עיריית לוד הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים‪:‬‬ ‫‪ 1.1‬סעיף ‪ 122‬א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן ‪:‬‬ ‫"חבר מועצה‪ ,‬קרובו‪ ,‬סוכנו או שותפו‪ ,‬או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על‬ ‫עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו‪ ,‬לא יהיה‬ ‫צד לחוזה או לעסקה עם העירייה‪ ,‬לעניין זה‪" ,‬קרוב" – בן זוג‪ ,‬הורה‪ ,‬בן או בת‪ ,‬אח‬ ‫או אחות"‪.‬‬ ‫‪ 1.2‬כלל ‪( 12‬א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות‬ ‫המקומיות הקובע‪:‬‬ ‫"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית‪ :‬לעניין זה‪,‬‬ ‫"חבר מועצה" ‪ -‬חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו‬ ‫(ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף ‪( )1( 1‬ב) ו‪( )1( 2 -‬ב)"‪.‬‬ ‫‪ 1.8‬סעיף ‪( 191‬א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי‪:‬‬ ‫"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬על ידי‬ ‫עצמו או על ידי בן‪-‬זוגו או שותפו או סוכנו‪ ,‬בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום‬ ‫עבודה המבוצעת למענה"‪.‬‬ ‫‪ .2‬בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי ‪:‬‬ ‫‪ 2.1‬בין חברי מועצת העירייה אין לי ‪:‬בן זוג‪ ,‬הורה‪ ,‬בן או בת‪ ,‬אח או אחות ואף לא מי‬ ‫שאני לו סוכן או שותף‪.‬‬ ‫‪ 2.2‬אין חבר מועצה‪ ,‬קרובו‪ ,‬סוכנו או שותפו‪ ,‬שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה‬ ‫אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם‬ ‫מנהל או עובד אחראי בו‪.‬‬ ‫‪ 2.8‬אין לי בן זוג‪ ,‬שותף או מי שאני סוכנו‪ ,‬העובד ברשות‪.‬‬ ‫‪ .8‬ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל‪ ,‬או אם‬ ‫מסרתי הצהרה לא נכונה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים‪ ,‬והאמור בהצהרה זו‬ ‫הינו אמת‪.‬‬ ‫‪ ./‬אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף ‪ 122‬א' (‪)8‬‬ ‫לפקודת העיריות‪ ,‬לפיהן מועצת העירייה ברוב של ‪ 258‬מחבריה ובאישור שר הפנים‬ ‫רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף ‪ 122‬א' (א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו‬ ‫פורסמו ברשומות‪.‬‬ ‫שם המציע‪____________:‬‬ ‫חתימת המציע‪____________:‬‬ ‫עמוד ‪ 25‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫מסמך ב' ‪7‬‬ ‫דף מידע על המציע‬ ‫לכבוד‬ ‫עיריית לוד‬ ‫להלן פרטי המציע במכרז פומבי מס' ‪:2251/‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫שם המציע‪:‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ע‪.‬מ‪ 5 .‬ח‪.‬פ‪ 5.‬ע‪.‬ר‪:.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫כתובת‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫טלפון קווי ‪:‬‬ ‫‪./‬‬ ‫פקס‪:‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫נייד‪:‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫מייל‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫שם איש הקשר*‪:‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫טלפון איש‬ ‫הקשר‪:‬‬ ‫‪ .11‬מס' העובדים אצל‬ ‫המציע‪:‬‬ ‫‪ .18‬פרטי גופים‬ ‫שהמציע עבד ‪5‬‬ ‫עובד איתם‬ ‫בעבודות נשוא‬ ‫המכרז‬ ‫שם הגוף‬ ‫פירוט העבודות‬ ‫תקופת ההתקשרות‬ ‫*מידע שיימסר לאיש הקשר יחשב שנמסר כדין למציע‬ ‫____________________‬ ‫חתימת המשתתף‬ ‫______________‬ ‫תאריך‬ ‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫מסמך ב' ‪1‬‬ ‫אישור בדבר ניסיון המציע‬ ‫לכבוד‬ ‫עיריית לוד‬ ‫אנו החתומים מטה _______________ (שם מקבל השירות)‪,‬‬ ‫מאשרים בזה כי _______________ (להלן‪ :‬המציע)‪ ,‬סיפק עבורנו חומרי ניקוי (להלן ‪:‬‬ ‫"השירותים") כדלקמן‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫פרטי הגוף מקבל השירות‪___________________________________ :‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫מועד תחילת השירות‪ :‬מ‪ _____________ -‬עד ‪___________________ -‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫היקף כספי בשנה‪________________________________________ :‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫חוו"ד על ביצוע השירותים ___________________________________‬ ‫פרטי המאשר‪:‬‬ ‫______________‬ ‫שם ושם משפחה‬ ‫____________‬ ‫טלפון‬ ‫__________‬ ‫תפקיד‬ ‫תאריך‪_____________ :‬‬ ‫____________‬ ‫שם הגוף‬ ‫_______________‬ ‫חתימה וחתומת‬ ‫עמוד ‪ 22‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫מסמך ב' ‪1‬‬ ‫תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין‬ ‫במוסדות מסויימים‪ ,‬התשס"א ‪2111 -‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫אני הח"מ ___________ ת"ז ____________ המשמש כ __________‬ ‫בחברת ___________‪ ,‬המשתתפת במכרז ‪( 2251/‬להלן" ‪:‬המשתתף") מצהיר‬ ‫בזאת כי המשתתף ו‪/‬או מי מעובדיו אשר ייספקו את העבודות ו‪5‬או השירותים‬ ‫למוסדות השונים‪ ,‬לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין או כל עבירה לפי סימן‬ ‫ה' לפרק י' בחוק העונשין ‪ ,‬תשל"ז ‪ 1977‬למעט סעיף ‪, 352‬כאמור בחוק למניעת‬ ‫העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים‪ ,‬התשס"א ‪. 2001 -‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫כמו כן הננו מתחייבים לא להעסיק כל אדם בעתיד אשר הורשע כאמור בתצהיר זה‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת‪.‬‬ ‫________________‬ ‫חתימת המצהיר‬ ‫אישור‬ ‫אני הח"מ ______________‪ 5‬עו"ד (מ‪.‬ר‪ )__________.‬מרחוב _________ מאשר‪5‬ת כי ביום‬ ‫_____ הופיע בפני מר‪5‬גב' __________שזיהה עצמו על ידי ת‪.‬ז‪ .‬מס' _________‪ 5‬המוכר לי‬ ‫אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהשהרתי אותו‪ ,‬כי אליו להצהיר את האמת שאם לא כן יהא‬ ‫צפוי לעונשים הקבועים בחוק‪ ,‬אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני‪.‬‬ ‫_________________‬ ‫חתימת עו"ד‬ ‫עמוד ‪ 28‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫מסמך ג'‬ ‫הצעת המשתתף‬ ‫תאריך‪____________ :‬‬ ‫לכבוד‬ ‫עיריית לוד‬ ‫הנדון‪ :‬הצעת המחיר למכרז פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫‪ .1‬אני‪5‬ו הח"מ ________________ ח‪.‬פ‪ ____________ .‬מצהיר‪5‬ים כי קראתי‪5‬נו בעיון את‬ ‫כל הנאמר במסמכי מכרז זה‪ ,‬כולל את החוזה שצורף למכרז‪ .‬הנני‪5‬נו מצהירים בזאת כי‬ ‫הבנתי‪5‬נו את כל המסמכים הנ"ל על פרטיהם וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים על המחיר‬ ‫המוצע‪ ,‬ידועים ומוכרים לי‪5‬לנו‪ ,‬וכי בהתאם לכך ביססתי‪5‬נו את הצעתי‪5‬נו‪.‬‬ ‫‪ .2‬הנני‪5‬נו מתחייב‪5‬ים לספק את הטובין והשירותים נשוא המכרז על פי כל תנאי המכרז ונספחיו‪,‬‬ ‫לרבות תנאי החוזה והמפרטים ועל פי כל דין‪ ,‬לשביעות רצונה הגמור של העירייה תוך‬ ‫התקופה שנקבעה בתנאי החוזה‪.‬‬ ‫‪ .8‬ההצעה ‪:‬‬ ‫הנחה בשיעור אחיד וקבוע של ‪ ,_________%‬על כל המחירים הקבועים במסמך ה' למכרז‪.‬‬ ‫‪ .1‬הנני‪5‬נו מצהיר‪5‬ים בזה כי מיום חתימתי‪5‬נו על הצעה זו מחייב אותי‪5‬נו החוזה על כל תנאיו‬ ‫ונספחיו‪.‬‬ ‫‪ ./‬אם לא אעמוד בכל תנאי החוזה במהלך כל תקופת החוזה‪ ,‬הנני‪5‬נו מתחייבים‪ ,‬בנוסף‬ ‫לאחריותנו כמותנה בחוזה‪ ,‬לשלם לעירייה פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בעד כל יום של‬ ‫הפרה‪ ,‬כפי שנקבע בחוזה‪.‬‬ ‫‪ .7‬הצעתי‪5‬נו תהיה בתוקף ותחייב אותי‪5‬נו במשך תקופה של ‪ 95‬יום מהמועד האחרון למסירת‬ ‫ההצעות למכרז זה‪ ,‬כפי שנקבע בהזמנה להגשת ההצעה וכי העירייה רשאית להאריך את‬ ‫תוקף ההצעה ב‪ 95-‬יום נוספים ו‪5‬או עד לסיום הליכי המכרז וחתימת חוזה עם הזוכה במכרז‪.‬‬ ‫חתימת המציע‪______________ :‬‬ ‫תאריך‪________________ :‬‬ ‫אישור עו"ד‬ ‫אני הח"מ עו"ד _________ מ‪.‬ר‪ ,______ .‬בכתובת‪ ,___________ :‬מאשר בזאת כי ביום‬ ‫_____ התייצב‪5‬ו בפני‪ ________________ :‬המוסמכ‪5‬ים לחתום בשם המציע וחתמו על הצעה‬ ‫זו בפני‪.‬‬ ‫חתימת עו"ד ___________‬ ‫תאריך ______________‬ ‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫מסמך ד'‪1‬‬ ‫חוזה‬ ‫בין‪:‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫רח' כיכר קומנדו ‪ ,1‬לוד‬ ‫(להלן‪" :‬העירייה") מצד אחד‬ ‫לבין‪:‬‬ ‫שם הספק‪___________________ :‬‬ ‫ע‪.‬מ‪ 5 .‬ח‪.‬פ‪___________________ :.‬‬ ‫(להלן‪" :‬הקבלן" או "הספק") מצד שני‬ ‫הואיל‪ :‬ועיריית לוד פרסמה מכרז פומבי מס' ‪ 2251/‬לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור‬ ‫בעיר לוד (להלן‪" :‬העבודות"‪" 5‬השירותים");‬ ‫והואיל‪ :‬וועדת המכרזים בהחלטתה מיום _________ המליצה בפני ראש העיר לקבל את הצעת‬ ‫הקבלן וראש העיר קיבל את המלצת הוועדה‪.‬‬ ‫והואיל‪ :‬והספק מצהיר כי הינו בעל היכולת‪ ,‬האמצעים‪ ,‬הידע‪ ,‬הכישורים וכל הרישיונות התקנים‪,‬‬ ‫וההיתרים הנדרשים לאספקת העבודות והשירותים בהתאם לרשימה המצ"ב כמסמך ה'‪.‬‬ ‫לפיכן הוחלט והותנה בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ .1‬המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬ ‫‪ .2‬כל מסמכי מכרז פומבי מס' ‪ 2251/‬ונספחיו יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪.‬‬ ‫‪ .8‬הקבלן מתחייב בזה לספק לעיריית לוד את הטובין והשירותים הנלווים לכך‪ ,‬עפ"י תנאי‬ ‫מכרז פומבי ‪ 2251/‬על נספחיו המצ"ב ומהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪.‬‬ ‫‪ .1‬כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות ואין בהן כדי לשמש לפרשנות החוזה‪.‬‬ ‫‪ ./‬הגדרות‪:‬‬ ‫"העירייה"‪ -‬עיריית לוד באמצעות מורשי החתימה מטעמה‪ ,‬ראש העיר וגזבר העירייה בלבד‪.‬‬ ‫"המכרז" – מכרז פומבי מס' ‪ 2251/‬לאספקת טובין מסוג חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור‬ ‫בעיר לוד‪.‬‬ ‫"הקבלן" ‪" 5‬הספק"– המשתתף שהצעתו נבחרה כזוכה במכרז‪ ,‬לרבות נציגיו‪ ,‬עובדיו‪ ,‬שלוחיו‬ ‫וכל קבלן משנה הפועל בשמו ומטעמו (להלן‪" :‬הקבלן" ‪" 5‬הספק")‪.‬‬ ‫"החוזה" – פירושו‪ ,‬חוזה ‪ 5‬הסכם זה והמסמכים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 2/‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית‬ ‫לסטטיסטיקה‪ ,‬כאשר מדד הבסיס הינו מדד מאי ‪ 251/‬הידוע ביום ‪.1/.7.251/‬‬ ‫"העבודות" ‪" 5‬השירותים" – אספקה‪ ,‬הובלה של טובין מסוג חומרי ניקוי למוסדות חינוך‬ ‫וציבור בעיר לוד‪ ,‬על פי הזמנות העירייה מעת לעת‪.‬‬ ‫"המנהל" – מנהלת הרכש בעירייה‪ ,‬או כל גורם אחר עליו תחליט העירייה‪.‬‬ ‫"המפקח" – מנהלת הרכש‪ ,‬או כל גורם אחר שייקבע ע"י העירייה‪.‬‬ ‫‪ .7‬הצהרת הספק‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫הספק מצהיר כי הוא בדק היטב את כל תנאי החוזה וכי יש בידו הידע הטכני‪ ,‬הציוד‪,‬‬ ‫האמצעים וכוח אדם מקצועי ומיומן הדרוש למתן כל השירותים הנדרשים בהתאם‬ ‫לכל לתנאי ההסכם‪ ,‬והוראות החוק והתקנים המחייבים‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הספק מצהיר בזאת כי השירותים נשוא הסכם זה יינתנו על ידו ברמה המקצועית‬ ‫ביותר באמצעות אנשי מקצוע איכותיים ומקצועיים בעלי ידע וניסיון בתחום‪ ,‬בכפוף‬ ‫לכל דין ובכפוף לשמירה על כל הוראות החוק‪ ,‬התקנים והוראות הבטיחות‬ ‫המתחייבים‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הספק מצהיר שיש ברשותו רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים‪ ,‬בתחום נשוא‬ ‫המכרז‪ ,‬ככל שנדרש על פי דין‪ ,‬ומתחייב שיהיו ברשותו ועל שמו בכל תקופת‬ ‫ההתקשרות על העירייה כל הרישיונות‪5‬התעודות האמורות לעיל‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫הספק מצהיר כי בין הספק ו‪5‬או מי מטעמו ובין העירייה‪ ,‬אין ולא ייווצרו כל יחסי‬ ‫עובד מעביד‪ .‬הספק מצהיר כי הוא בעל עסק עצמאי וביחסים בינו לבין העירייה הינו‬ ‫ספק עצמאי לכל דבר וענין‪.‬‬ ‫‪ .9‬מהות ההסכם ואופן הזמנת העבודה‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫הספק יספק לעירייה מעת לעת ועל פי דרישתה את הטובין הנדרשים לעירייה‪ ,‬על פי‬ ‫כתב הכמויות‪ ,‬נספח "ה" למכרז‪ ,‬הכל בהתאם להסכם זה ותנאיו‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הספק יבצע כל שרות אך ורק כנגד כתב הזמנה מטעם העירייה החתומה ע"י מורשי‬ ‫החתימה של העירייה ‪ -‬ראש העיר וגזבר העירייה (להלן‪" :‬הזמנה")‪ .‬בהזמנה יצוינו‬ ‫כל הפרטים הנוגעים להזמנה הקונקרטית‪ ,‬לרבות סוג הטובין שאספקתם מתבקשת‪,‬‬ ‫הכמות של כל פריט המוזמן במסגרתה‪ ,‬אופן ביצוע אספקת הטובין‪ ,‬לוח זמנים וכל‬ ‫פרט כיו"ב ביחס לאופיו של השרות המבוקש‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫בעבור כל אספקה ועבודה שיבצע הספק ללא ההזמנה כאמור לעיל‪ ,‬לא יהא הספק‬ ‫זכאי לכל תמורה‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫השירותים יכללו את המרכיבים כדלקמן‪ :‬אספקת הטובין‪ ,‬הובלה לאתרים‪,‬‬ ‫פריקתם וכיוצ"ב‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫המוצרים שיסופקו לעירייה‪ ,‬יהיו חדשים מאיכות מעולה ויישאו תו תקן ישראלי‬ ‫ככל שנדרש‪ ,‬ויסופקו לעירייה במצב תקין וללא כל פגם וליקוי‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫על אף האמור בכל דין או נוהג‪ ,‬הספק יחליף לאלתר כל פריט שסופק על ידו‬ ‫ושיימצא כלא מתאים ו‪5‬או לקוי‪ ,‬ע"פ דרישת המנהל‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 27‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫ז‪.‬‬ ‫הספק יוביל את הטובין ויפרוק אותם באתרים כפי שיורה לו המנהל‪ .‬ההובלה‬ ‫והפירוק יעשו באופן מקצועי ומדויק ובין היתר תוך נטרול כל סכנה ומפגע בטיחותי‬ ‫שעלולים להיגרם במסגרת ההובלה ו‪5‬או הפריקה‪ ,‬תוך הימנעות מגרימת פגמים או‬ ‫נזק מכל סוג שהוא‪ ,‬נשוא אספקת הטובין לאתר ובאתר‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫הספק יחתים את מנהלי המוסדות על תעודות משלוח ויצרף לכל חשבונות עותק‬ ‫מקורי של התעודות כאמור‪.‬‬ ‫ט‪.‬‬ ‫העירייה תוציא הזמנות לספק בסכום שלא יפחת מ‪( ₪ 1/5 -‬כולל מע"מ) לכל הזמנה‪.‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫מוסכם ומוצהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת כלפי הספק להזמנת טובין בהיקף‬ ‫כלשהו‪ ,‬אם בכלל‪ .‬העירייה תבצע הזמנות בהיקף כפי שיידרש על ידה מעת לעת‪ ,‬על‬ ‫פי צרכיה ושיקול דעתה בלבד‪.‬‬ ‫יא‪.‬‬ ‫על אף כל האמור בהסכם זה‪ ,‬מוסכם בזאת על הצדדים כי העירייה תהא רשאית‬ ‫למסור במהלך תקופת ההסכם לספק אחר את ביצועה של אספקת הטובין במקרים‬ ‫דלהלן ‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫במידה ונבחר זוכה‪5‬ים נוסף‪5‬ים במסגרת המכרז‪ ,‬בתחום האספקה נשוא‬ ‫הסכם זה‪.‬‬ ‫במקרים חריגים במידה ויסתבר לגזבר העירייה כי עקב הצטברות מספר‬ ‫אספקות טובין בהיקף גדול בבת אחת ו‪5‬או ברצף זמן קצר‪ ,‬שיקשה על הספק‬ ‫לבצע שירותים מסוימים ו‪5‬או חלק מהן ו‪5‬או את כולן באופן וברמה הנדרשים‪,‬‬ ‫תוך עמידה בסטנדרטיים מקצועיים ולוח זמנים כנדרש‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬מוסכם ומובהר כי החלטת גזבר העירייה בנוגע למסירת הזמנת‬ ‫הטובין לאחר וכיו"ב‪ ,‬מחמת האמור בס"ק זה לעיל ‪ -‬עקב הצטברות מספר‬ ‫עבודות במקביל‪ ,‬תתקבל ככל שניתן‪ ,‬בתיאום עם הספק ולאחר שניתנה לו‬ ‫ההזדמנות להביע דעתו באשר ליכולתו לעמוד בדרישות העירייה לעניין ביצוע‬ ‫אספקת הטובין בפרק הזמן האמור‪.‬‬ ‫יב‪.‬‬ ‫לוח הזמנים לביצוע האספקה‪ ,‬הינו ‪ 8‬ימי עבודה מיום הוצאת הזמנה חתומה ע"י‬ ‫מורשי החתימה של העירייה לספק‪ .‬במקרים חריגים‪ ,‬יוארך המועד האמור לעיל‪,‬‬ ‫באישור בכתב מטעם המנהל‪ .‬במקרה שיסופק מוצר פגום ו‪5‬או מוצר שאינו תואם‬ ‫את דרישות העירייה לרבות מבחינת טיב ואיכות‪ ,‬יוחלף המוצר בתוך ‪ 21‬שעות‬ ‫למוצר תקין‪.‬‬ ‫יג‪.‬‬ ‫הספק יהא כפוף להוראות המנהל ויפעל על פי כל הוראה והנחיה שתינתן על ידו בכל‬ ‫הקשור להסכם זה‪.‬‬ ‫יד‪.‬‬ ‫הספק ידווח למנהל באופן שוטף על מהלך השירותים‪ ,‬על כל בעיה והתפתחות באשר‬ ‫להם וכן על כל נושא הקשור לביצועו של ההסכם‪.‬‬ ‫טו‪.‬‬ ‫על פי דרישת העירייה ו‪5‬או המנהל ו‪5‬או המפקח‪ ,‬אם תבוא כזו‪ ,‬ובתיאום עם הספק‬ ‫יציג הספק דוגמא של כל אחד מן הפריטים המפורטים בכתב הכמויות‪ ,‬לצורך‬ ‫בדיקה ואישור הפריט‪ .‬פריט שעל פי שיקול דעתה של העירייה לא יענה על דרישות‬ ‫העירייה נשוא ההסכם ונספחיו‪ ,‬יוחזר לספק בצירוף הערות והספק יתקן את הלקוי‪,‬‬ ‫לשביעות רצון העירייה ועל חשבונו של הספק‪.‬‬ ‫טז‪.‬‬ ‫לכל חשבון‪ ,‬יצורפו תעודות המשלוח החתומות ע"י מנהלי המוסד ‪ 5‬גורם מאושר‬ ‫לקבלת הטובין מטעם המוסד‪ ,‬וזאת כתנאי לתשלום החשבון לספק והינו תנאי‬ ‫הכרחי לתשלום התמורה או כל חלק ממנה המגיעים בגין ביצועו של השרות‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 29‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫יז‪.‬‬ ‫מובהר בזאת למען הסר ספק כי אין באישור תעודת המשלוח בכדי לשחרר את‬ ‫הספק מאחריות כלשהי לגבי השירותים וכל מחויבות מכח ההסכם‪ ,‬ואין בו בכדי‬ ‫להוות ראיה או חזקה לכאורה בדבר העדר אחריותו של הספק לגבי כל פגם‪ ,‬ליקוי‬ ‫או נזק שיתגלה בטובין או בשירותים‪.‬‬ ‫‪ .9‬התמורה‬ ‫תמורת ביצוע השירותים ואספקת הטובין‪ ,‬יהא זכאי הספק לתמורה בסך המתקבל‬ ‫‪)1‬‬ ‫ממכפלת כמויות הטובין שסופקו לעירייה בפועל על פי הזמנות חתומות כדין שיצאו‬ ‫לספק מעת לעת‪ ,‬ובמחיר אותו פריט כקבוע בנספח "ה" להסכם‪ ,‬בהפחתת אחוז‬ ‫ההנחה שהוצע על ידו בטופס הצעת המחיר – מסמך ג' למכרז‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫מובהר כי בעבור הובלת הטובין ופריקתם במוסדות העירייה השונים‪ ,‬הפזורים ברחבי‬ ‫העיר‪ ,‬לא יהא זכאי הספק לכל תמורה מעבר לקבוע בס"ק ‪ 1‬לעיל‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫מוצהר בזה כי העירייה לא תישא בהוצאה כלשהי מעבר לסכומים שיהיו נקובים‬ ‫בהזמנות העבודה‪ ,‬במידה ויהיו הוצאות נלוות ו‪5‬או עקיפות לביצוע העבודה‪ ,‬תחול‬ ‫ההוצאה האמורה על הספק בין אם הדבר נאמר בחוזה במפורש ובין אם לאו‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫תנודות בשכר עבודה‪ ,‬במסים‪ ,‬ארנונות‪ ,‬תשלומים‪ ,‬מדדים ומחירי הטובין אשר על‬ ‫הספק לספק עפ"י ההסכם לא ישנו את התמורה המפורטת בנספח ה' המצורף‪.‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫מובהר כי לתמורה לא יתווספו הפרשים כלשהם‪ ,‬לרבות הפרשי הצמדה למדד‪.‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫אופן תשלום התמורה‬ ‫התמורה תשולם לספק באופן כדלקמן‪:‬‬ ‫(א)‬ ‫עם קבלת אישור קבלה סופי כקבוע בסעיף ‪ .9‬י"ז לעיל‪ ,‬אשר יכלול את פירוט‬ ‫הטובין שסופקו והתמורה המגיעה בגינן יגיש הספק חשבון לאישור המנהל‪.‬‬ ‫לחשבון יצורפו הדוחות ואישורי הקבלה הסופיים‪.‬‬ ‫(ב )‬ ‫המנהל יבדוק את החשבון בתוך ‪ 11‬ימים ממועד המצאתה ע"י הספק למנהל‪,‬‬ ‫בצרוף חשבונית מס מטעם הספק‪.‬‬ ‫(ג)‬ ‫החשבון ישולם בתוך ‪ 75‬יום מיום אישורו ע"י מנהל או בתוך ‪ 15‬ימים מקבלת‬ ‫התשלום ע"י הגורם המתקצב‪ ,‬לפי המאוחר מביניהם‪.‬‬ ‫‪ .9‬תקופת ההתקשרות‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ההתקשרות על פי חוזה זה הינה ל‪ 8-‬שנים‪ ,‬מיום _________ עד ליום ________‬ ‫(כולל)‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫העירייה רשאית בהתאם לשיקול דעתה להאריך את החוזה ב‪ 2-‬תקופות נוספות של‬ ‫‪ 12‬חודשים או פחות מכך כ"א‪ ,‬ובלבד שסך תקפות החוזה וכל תקופות הארכה לא‬ ‫יעלו על ‪ /‬שנים‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫קיבל הקבלן הודעה על מימוש האופציה לתקופה מלאה או חלקית חייב הוא לספק‬ ‫לעירייה את מלוא השירות ללא כל שינוי בתנאים‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 23‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫‪ .15‬סיום ההסכם‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫העירייה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬להפסיק את ההתקשרות על פי‬ ‫הסכם זה‪ ,‬בהודעה מוקדמת של ‪ 75‬יום בכתב לקבלן‪ ,‬כמפורט בהסכם ולקבלן לא‬ ‫תהיינה כל תביעות ו‪5‬או טענות‪ ,‬כספיות או אחרות‪ ,‬למעט זכותו לקבלת התמורה‬ ‫המגיעה לו כמפורט להלן בהסכם זה בגין הטובין אותם סיפק בפועל עד למועד סיום‬ ‫ההתקשרות‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ ,‬אם הקבלן לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי‬ ‫המכרז ‪ 5‬ההסכם‪ ,‬העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר‪ ,‬וללא‬ ‫הודעה מראש לקבלן‪ .‬יובהר‪ ,‬כי לעירייה שמורה הזכות‪ ,‬לשיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬אם‬ ‫להקציב זמן מוגדר לתיקון ההפרה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫מבלי לגרוע מהזכויות המוקנות לעירייה על פי הסכם זה ו‪5‬או על פי כל דין‪ ,‬העירייה‬ ‫רשאית לבטל את ההסכם בהודעה בכתב ובאופן מיידי‪ ,‬בכל אחד מהמקרים הבאים‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי‬ ‫נכסי הספק ‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או‬ ‫הוסרו לחלוטין תוך ‪ 1/‬יום ממועד הטלתם‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫ניתן נגד הספק צו כינוס נכסים לגבי נכסיו‪ ,‬כולם או חלקם או הוגשה על‬ ‫ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו‬ ‫צו פירוק או שהגיע לפשרה או הסדר עם נושיו ‪ ,‬כולם או חלקם או שהוא‬ ‫פנה לנושיו לקבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף ‪288‬‬ ‫לפקודת החברות ( נוסח חדש )‪ ,‬התשמ"ב – ‪ 1932‬ו‪5‬או על פי חוק העמותות‪,‬‬ ‫התש"ם – ‪ 1935‬ו‪5‬או כל הוראה הנובעת ממנו לרבות הפעלת סמכויותיו של‬ ‫רשם העמותות‪.‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו‬ ‫ע"פ הסכם זה‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הספק או אדם אחר מטעמה נתן או‬ ‫הציע שוחד‪ ,‬מענק‪ ,‬דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הסכם זה או‬ ‫ביצועו‪.‬‬ ‫‪)/‬‬ ‫הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר‬ ‫עם הסכם זה אינה נכונה או הספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה‬ ‫כדי להשפיע באופן כלשהו על ההתקשרות עמו‪.‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫מי מנושאי המשרה אצל הספק ו‪5‬או מעובדיו הורשע בעבירה שיש עמה‬ ‫קלון או עשה מעשה או מחדל כלשהו אשר‪ ,‬לדעת העירייה עשוי לפגוע‬ ‫בשמה של העירייה ו‪5‬או באינטרסים שלה‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫קבע נציג העירייה כי ביצוע התחייבויות מהתחייבויותיו של הספק ו‪5‬או חלקן אינן‬ ‫לשביעות רצונו‪ ,‬יזהיר את הספק על כך ואם לא יתוקנו הליקויים תוך ‪ 85‬ימים ממועד‬ ‫מתן אזהרה זו‪ ,‬רשאית העירייה לבטל את החוזה ‪ ,‬מבלי לפגוע בכל סעד העומד לה‬ ‫על פי חוזה זה ו‪5‬או על פי הדין‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫בקרות אחד המקרים המפורטים בס"ק ג' לעיל‪ ,‬סיום החוזה ייכנס לתוקף באופן‬ ‫מיידי ולא יאוחר מ‪ 85 -‬יום מהיום שבו קיבל הספק את ההודעה בדבר הביטול‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של העירייה לתבוע מהספק פיצויים בגין‬ ‫הפרה כלשהי של תנאי מתנאי חוזה זה‪ ,‬או על פי כל דין‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 29‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫‪ .15‬ערבות ביצוע‬ ‫א‪.‬‬ ‫להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן ימציא הקבלן ערבות בנקאית אוטונומית‬ ‫בלתי מותנית צמודת מדד בסכום של ‪ ,₪ 1/,555‬בנוסח המצורף כנספח ד'‪.2‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הערבות תעמוד בתוקפה עד לתום תקופת ההתקשרות ‪ 75 +‬יום נוספים והקבלן‬ ‫יאריכה במידה ויוארך תוקף ההסכם‪ .‬העירייה תהא רשאית לגבות מתוכה כל סכום‪,‬‬ ‫נזק או פיצוי או הוצאות שהקבלן גרם בגין הפרת חוזה זה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫העירייה רשאית מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת לפי חוזה זה – לחלט את סכום‬ ‫הערבות כולו או חלקו‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי לכיסוי כל נזק ו‪5‬או בגין הפיצוי‬ ‫המוסכם‪.‬‬ ‫‪ .11‬איסור המחאת זכויות‪:‬‬ ‫הקבלן אינו רשאי להמחות לאחר את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה‪ ,‬אלא אם ניתנה‬ ‫הסכמת העירייה לכך בכתב ומראש‪.‬‬ ‫‪ .12‬קיזוז‪:‬‬ ‫כל סכום שהקבלן חייב לעירייה ולא ישולם על ידו במועד‪ ,‬תהא העירייה רשאית לקזזו מכל‬ ‫סכום שיהיה עליה לשלם לקבלן על פי הסכם זה או על פי הסכמים אחרים ומוסכם כי חל‬ ‫איסור מוחלט על הקבלן לבצע קיזוז מול העירייה בשום דרך‪.‬‬ ‫‪ .18‬אחריות‬ ‫א‪.‬‬ ‫הספק בלבד יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה לכל אובדן ו‪5‬או נזק לגוף ו‪5‬או‬ ‫לרכוש אשר יגרם לכל אדם בקשר לאספקת הטובין‪ ,‬כמפורט בהסכם‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הספק בלבד יהיה אחראי לכל נזק לגוף ו‪5‬או לרכוש של עובדיו וכל הפועל מטעמו‬ ‫והוא פוטר בזאת את העירייה מכל אחריות לגבי עובדיו‪ ,‬וכל הפועל מטעמו‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הספק יהיה אחראי לכל אובדן‪ ,‬נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא‬ ‫בשימושו בקשר עם ביצוע השירותים לרבות לרכביו‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫הספק פוטר את העירייה ו‪5‬או עובדיה ו‪5‬או כל מי מטעמה מנזקים שהם באחריותו‬ ‫על פי הסכם זה ועל פי כל דין‪ .‬הספק מתחייב לשפות ו‪5‬או לפצות את העירייה לרבות‬ ‫הוצאות ושכר טרחת עו"ד בגין כל תביעה שתוגש נגד העירייה עקב נזק כאמור‪.‬‬ ‫העירייה תודיע לספק על כל תביעה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר נותן השירות זכאי להם מכוח הסכם זה‬ ‫ו‪5‬או מכל סיבה אחרת‪ ,‬סכומים אשר נתבעים מהעירייה ו‪5‬או ממקבלי השירותים על‬ ‫ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריות נותן השירות כאמור לעיל‬ ‫ו‪5‬או בגין נזקים שנגרמו לעירייה ו‪5‬או למקבלי השירותים מחמת מעשה או מחדל‬ ‫שהם באחריות נותן השירות כאמור לעיל‪.‬‬ ‫‪ .11‬ביטוח‬ ‫א‪.‬‬ ‫מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו‪5‬או על פי כל דין הוראות הביטוח‬ ‫שיחולו על הספק יהיו בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב להסכם זה כנספח ד'‪.8‬‬ ‫עמוד ‪ 85‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הספק יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת‬ ‫עליו מכוח סעיפי הסכם זה‪ ,‬לרבות נזקים שהם מתחת לגובה ההשתתפות העצמית‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זאת ו‪5‬או סעד ו‪5‬או תרופה‬ ‫המוקנים לעירייה כנגד הספק על פי הסכם ועל פי כל דין‪ ,‬ואין בהם כדי לשחרר את‬ ‫הספק מהתחייבויותיו לפי הסכם זה‪.‬‬ ‫‪ .1/‬קנסות‬ ‫בגין איחור במתן שירות‪ ,‬ו‪5‬או בגין אספקת שירות שלא בטיב‪ ,‬באיכות ובתקנים המצויינים‬ ‫במכרז‪ ,‬ייקנס הספק בסכום של ‪ ₪ 211‬בגין כל מקרה של הפרה‪.‬‬ ‫מעל יומיים איחור יגבה קנס נוסף‪ ,‬ע"ס ‪ ₪ 111‬על כל יום איחור באספקה‪.‬‬ ‫‪ .17‬לא יהיה תוקף לכל התחייבות‪ ,‬מצג‪ ,‬הבטחה‪ ,‬ויתור‪ ,‬ארכה‪ ,‬שינוי או תוספת להסכם ו‪5‬או‬ ‫בקשר אליו מצד העירייה אלא אם יינתנו בכתב בחתימת ראש העירייה וגזבר העירייה גם‬ ‫יחד וכן קיבלו את אישור היועץ המשפטי לעירייה מראש ובכתב‪.‬‬ ‫‪ .19‬יחסי הצדדים‪:‬‬ ‫בכל הקשור למערכת היחסים בין העירייה לבין הספק יחשב הספק כקבלן עצמאי‬ ‫א‪.‬‬ ‫ולא כעובד והעובדים המועסקים על ידי הספק הינם עובדי הספק בלבד‪ .‬בכל מקרה‬ ‫בו יקבע אחרת לגבי הספק ו‪5‬או מי מעובדיו או בכל מקרה בו תחויב הרשות‬ ‫המזמינה בתשלום כלשהו למי מעובדי הספק‪ ,‬יפצה וישפה הספק את הרשות‬ ‫המזמינה בכל סכום בו היא תחויב כתוצאה מתביעה כאמור וכן בהוצאות המשפט‬ ‫ובשכ"ט עו"ד‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הספק מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם‬ ‫עובדיו בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו‪ ,‬פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יישא‬ ‫בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם‪ ,‬לרבות בתשלום הניכויים על פי‬ ‫התנאים המפורטים במכרז ועל פי כל דין‪ ,‬הכרוכים בהעסקתם‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הספק מתחייב למלא‪ ,‬כלפי כל עובדיו את כלל הוראות חוקי העבודה והתקנות על‬ ‫פיהם‪ ,‬הוראות החוק הקיימות כיום וכל הוראת חוק שתחוקק‪ ,‬לרבות חוק שכר‬ ‫מינימום התשמ"ז – ‪ , 1939‬חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א – ‪ ,19/1‬חוק דמי‬ ‫מחלה תשל"ו – ‪ ,1997‬חוק חופשה שנתית התשי"א – ‪ , 19/5‬חוק עבודת נשים‬ ‫התשי"ד – ‪ ,19/1‬חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ד‪ ,1971 -‬חוק הגנת השכר‬ ‫תשי"ח – ‪ ,19/3‬חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג – ‪ ,1938‬חוק הביטוח הלאומי (נוסח‬ ‫משולב) וחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – ‪ 1991‬וכל חוק רלוונטי אחר‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫הספק מתחייב לקיים כלפי העובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה את כל‬ ‫ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה שיחולו על הספק ועובדיו‪ ,‬ככל שיחולו‪,‬‬ ‫במועדים הרלבנטיים לביצוע העבודות‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫הספק מתחייב להעביר לנציג הרשות המזמינה‪ ,‬על פי דרישתו‪ ,‬ועל פי שיקול דעתו‬ ‫הבלעדי‪ ,‬דו"ח ובו פירוט שמם של העובדים כן תלושי שכר של כל העובדים‬ ‫המועסקים בביצוע העבודות במסגרת חוזה זה‪.‬‬ ‫הספק מתחייב לקיים כלפי עובדיו את הנחיית החשב הכללי המפורטת בטבלת‬ ‫התוספות הנוספות המשולמות לעובדי קבלן של החשב הכללי באוצר‪ ,‬כפי שתעודכן‬ ‫מעת לעת (להלן‪:‬הנחיית החשב הכללי")‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 81‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫‪ .13‬העדר קירבה לעובד הרשות ו‪5‬או לחבר המועצה‪:‬‬ ‫הספק מצהיר בזאת כי ‪:‬‬ ‫א‪ .‬בין חברי מועצת העירייה אין לו בן זוג‪ ,‬הורה‪,‬בן או בת‪ ,‬ואף לא סוכן או שותף ‪.‬‬ ‫ב‪ .‬אין לו חבר מועצה‪ ,‬קרובו‪ ,‬סוכנו או שותפו‪ ,‬שיש לאחד מהם חלק העולה על‬ ‫עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או‬ ‫שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו‪.‬‬ ‫ג‪ .‬אין לו בן – זוג ‪ ,‬שותף או סוכן העובד ברשות‪.‬‬ ‫הספק יחתום על תצהיר המהווה מסמך ב'‪ 7‬וחלק בלתי נפרד מהסכם זה‪.‬‬ ‫‪ .19‬העירייה כמפעל חיוני‪:‬‬ ‫הספק מצהיר כי ידוע לו כי העירייה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו‪5‬או כ"מפעל למתן‬ ‫א‪.‬‬ ‫שירותים קיומים" והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות‬ ‫אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מחוקים הבאים‪:‬‬ ‫‪ o‬הכרזה על מצב חירום על‪-‬ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום‬ ‫(סמכויות מיוחדות ) תשל"ד‪.1998-‬‬ ‫‪ o‬הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף ‪9‬ג לחוק ההתגוננות האזרחית‪,‬‬ ‫תשי"א‪.19/1-‬‬ ‫‪ o‬הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף ‪95‬א לפקודת המשטרה‬ ‫(נוסח חדש)‪ ,‬תשל"א‪.1991-‬‬ ‫‪ o‬הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף ‪ 83‬לחוק יסוד הממשלה‪.‬‬ ‫‪ o‬אזי‪ ,‬תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו‪5‬או הוראות חוק שירות עבודה בשעת‬ ‫חירום‪ ,‬תשכ"ז‪ 1979-‬ו‪5‬או הוראת כל דין רלבנטי אחר‪ ,‬גם על עובדי ו‪5‬או שירותי‬ ‫ו‪5‬או כלי הספק המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪.‬‬ ‫ הספק יחתום על כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום‪ ,‬בנוסח המצ"ב כנספח‬‫ד'‪ /‬לחוזה ההתקשרות‪.‬‬ ‫‪ .25‬עובדים זרים‪:‬‬ ‫הספק מתחייב להעסיק עובדים אזרחי ישראל ו‪5‬או עובדים אשר יאושרו על ידי המזמין‬ ‫בכתב‪ ,‬מקצועיים ואחרים‪ ,‬במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך‬ ‫בחוזה‪ ,‬ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום‪ ,‬רישיון או היתר לפי כל דין‪ ,‬חייב הספק‬ ‫להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור‪ .‬למפקח מטעם המזמין זכות להורות‬ ‫לקבלן על החלפה או הרחקה של עובד מטעמו ובכל דרג ולקבלן לא תעמוד הזכות לערער על‬ ‫כך‪.‬‬ ‫‪ .21‬שמירת סודיות‬ ‫על הקבלן תחול חובת סודיות לגבי כל מידע אשר יגיע לידיעתו בקשר עם ביצוע הסכם זה‪.‬‬ ‫הקבלן ימנע מלהעביר לאחר כל מידע כאמור‪ ,‬אלא אם כן קיבל את הסכמת העירייה לכך‬ ‫מראש ובכתב‪.‬‬ ‫‪ .22‬סעיפים ‪ 11 ,18 ,15 ,9 ,7‬בהסכם זה‪ ,‬על תתי סעיפיהם‪ ,‬הינם תנאים יסודיים ועיקריים‬ ‫ומהווים התחייבות יסודית של כל צד בהסכם זה‪.‬‬ ‫‪ .28‬מובהר בזאת כי חתימת מורשי החתימה על הסכם זה נעשית מתוקף תפקידם ואין חתימתם‬ ‫על ההסכם מטילה עליהם כל חיוב אישי או אחריות אישית ליישום הסכם זה‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 82‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫‪ .21‬הסכם זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ובכפוף‬ ‫לצירוף כל האישורים הנדרשים כפי שפורטו בהסכם זה‪.‬‬ ‫‪ .2/‬כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן‪:‬‬ ‫העירייה‪ :‬כיכר קומנדו ‪ ,1‬לוד‪.‬‬ ‫_______________________________________‬ ‫הספק‪:‬‬ ‫‪ .27‬כתובת הצדדים לצורכי הסכם זה לרבות המצאת כתבי בית דין הם כמפורט לעיל‪ ,‬כל הודעה‬ ‫שתשלח ע"י אחד הצדדים תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום ‪ 92‬שעות מעת המסירה‬ ‫למשלוח בדואר רשום ו‪5‬או בתום ‪ 21‬שעות ממועד שיגורה בפקסימיליה ‪ 5‬מייל ואם נמסרה‬ ‫ביד עם המסירה בפועל‪.‬‬ ‫‪ .29‬אישור תקציבי ‪:‬‬ ‫א‪ .‬נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו כל האישורים הדרושים לפי כל דין ‪.‬‬ ‫ב‪ .‬ההוצאה הכספית לביצוע של חוזה זה מתוקצבת מסעיף מס' _____________‬ ‫כתקציב רגיל ‪ 5‬מאושרת מתקציב בלתי רגיל מס'___________ ‪.‬‬ ‫ולראיה באו על החתום‪:‬‬ ‫________________________‬ ‫הקבלן‬ ‫______________________‬ ‫העירייה‬ ‫אישור עו"ד מטעם הקבלן‬ ‫אני הח"מ עו"ד _________ מ‪.‬ר‪ ,______ .‬בכתובת‪ ,___________ :‬מאשר בזאת כי ביום‬ ‫_____ התייצב‪5‬ו בפני‪ __________ :‬המוסמכ‪5‬ים לחתום בשם _________ (המציע) וחתמו על‬ ‫הסכם זה בפני‪.‬‬ ‫___________‬ ‫תאריך ______________‬ ‫חתימת עו"ד‬ ‫אישור יועמ"ש העירייה‬ ‫אני מאשר‪5‬ת את ההסכם בהנחה שהעובדות שנכללו בו נכונות ובכפוף לאישור תקציבי‪.‬‬ ‫___________________‬ ‫תאריך ______________‬ ‫יועמ"ש‬ ‫עמוד ‪ 88‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫נספח ד‪25‬‬ ‫כתב ערבות לקיום החוזה‬ ‫(הערבות תוגש ע"י המציע שזכה במכרז)‬ ‫בנק‪_____________ :‬‬ ‫סניף‪____________ :‬‬ ‫כתובת‪___________ :‬‬ ‫מיקוד‪____________ :‬‬ ‫לכבוד‬ ‫עיריית לוד‬ ‫רח' ככר קומנדו ‪1‬‬ ‫לוד‬ ‫הנדון‪ :‬ערבות בנקאית מס' ________________‬ ‫‪.1‬‬ ‫אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ‪( ₪ 1/,555‬להלן ‪" -‬סכום‬ ‫הקרן") בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן‬ ‫(להלן ‪" -‬הפרשי הצמדה") המגיע – עשוי להגיע לכם מאת ___________________ ח‪.‬פ‪.‬‬ ‫____________ כתובת‪(______________ :‬להלן "הנערב") בקשר לקיום ביצוע החוזה‬ ‫על פי מכרז פומבי מס' ‪ 2251/‬לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‪,‬‬ ‫להבטחת מילוי מלא ושלם של כל תנאי ההסכם ע"י הנערב‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם לא יאוחר מ‪ 9-‬ימי עסקים מתאריך התקבל דרישתכם על‬ ‫ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל‪ ,‬כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי‬ ‫הצמדה מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכם הראשונה בכתב‪ ,‬מבלי להטיל עליכם לבסס או‬ ‫לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו‪ ,‬או לדרוש את הכספים כאמור‪ ,‬או‬ ‫איזה מהם‪ ,‬תחילה מאת הנערב‪ ,‬בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת‪ ,‬ומבלי לטעון כלפיכם‬ ‫טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכן‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫אתם ביחד או מי מכם רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או‬ ‫במספר דרישות‪ ,‬שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד‪ ,‬בתנאי שסך כל‬ ‫דרישותיכם ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫בכתב זה "מדד" ‪ -‬משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית‬ ‫לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן‪ :‬אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד‬ ‫ביצועו של כל תשלום בפועל עפ"י כתב זה (להלן ‪" -‬המדד החדש") כי המדד החדש עלה‬ ‫לעומת המדד בגין חודש מאי ‪ 251/‬שפורסם ביום ‪( 1/.57.251/‬להלן ‪" -‬המדד היסודי") יהוו‬ ‫סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד‬ ‫היסודי‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ערבות זו תעמוד בתקפה עד ליום ________ (‪ 75‬יום מתום תקופת החוזה) אלא אם כן‪,‬‬ ‫תדרשו את הערכת תוקף הערבות‪ .‬כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב‬ ‫עד לא יאוחר מהתאריך הנ"ל‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫בנק _______‬ ‫עמוד ‪ 81‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫נספח ד'‪ – 1‬ביטוח‬ ‫‪ .1‬מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין‪ ,‬על הקבלן לערוך ולקיים‪,‬‬ ‫על חשבון נותנת השירות‪ ,‬למשך כל תקופת ההסכם (ולעניין ביטוח חבות מוצר‪ ,‬למשך ‪12‬‬ ‫חודשים‪ ,‬את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח‬ ‫ד' ‪ ,3‬והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן‪" :‬ביטוחי נותנת השירות" ו"אישור עריכת‬ ‫הביטוח"‪ ,‬לפי העניין)‪ ,‬אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין‪.‬‬ ‫‪ .2‬ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה‪ ,‬על הקבלן להמציא לידי העירייה‪ ,‬לפני תחילת מתן‬ ‫השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון‬ ‫התמורה‪ ,‬את אישור עריכת הביטוח‪ ,‬כשהוא חתום בידי מבטחיו‪ .‬כמו כן‪ ,‬מיד בתום‬ ‫תקופת הביטוח‪ ,‬על הקבלן להמציא לידי העירייה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין‬ ‫חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת‪ ,‬ומידי תקופת ביטוח‪ ,‬כל עוד הסכם‬ ‫זה בתוקף ו‪5‬או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף ‪ 1‬לעיל‪.‬‬ ‫‪ .8‬מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כמפורט באישור עריכת‬ ‫הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על נותנת השירות‪ ,‬שאין בה כדי לגרוע‬ ‫מכל התחייבות של הקבלן לפי ההסכם ו‪5‬או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את הקבלן‬ ‫ממלוא החבות על פי הסכם זה ו‪5‬או על פי דין‪ ,‬ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי העירייה‬ ‫או מי מטעם העירייה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור‪.‬‬ ‫‪ .1‬לעירייה תהא הזכות‪ ,‬אך לא החובה‪ ,‬לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי‬ ‫הקבלן כאמור לעיל‪ ,‬ועל הקבלן לבצע כל שינוי‪ ,‬תיקון‪ ,‬התאמה או הרחבה שיידרשו על‬ ‫מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה‪.‬‬ ‫‪ ./‬מוצהר ומוסכם כי זכויות העירייה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל‬ ‫אינן מטילות על העירייה או על מי מטעם העירייה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי‬ ‫הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים‪ ,‬טיבם‪ ,‬היקפם‪ ,‬ותוקפם‪ ,‬או לגבי העדרם‪ ,‬ואין‬ ‫בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין‪ ,‬וזאת‬ ‫בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו‪ ,‬בין אם בדקו את אישור עריכת‬ ‫הביטוחים ובין אם לאו‪.‬‬ ‫‪ .7‬הקבלן פוטר את העירייה ואת הבאים מטעם העירייה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש‬ ‫או ציוד כלשהו המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי העירייה או המשמש את‬ ‫הקבלן לצורך מתן השירותים‪ ,‬ולא תהיה לקבלן כל טענה‪ ,‬דרישה או תביעה כלפי‬ ‫הנזכרים לעיל בגין אובדן ו‪5‬או נזק כאמור‪ .‬פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק‬ ‫בזדון‪.‬‬ ‫‪ .9‬בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור‬ ‫המבטחים על זכות התחלוף כלפי העירייה וכלפי הבאים מטעם העירייה; הוויתור על‬ ‫זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון‪.‬‬ ‫‪ .3‬מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם‪ ,‬ובמקרה בו‬ ‫השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם נותנת השירות‪,‬‬ ‫על קבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף‬ ‫ההתקשרות‪ .‬לחלופין‪ ,‬לקבלן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח‬ ‫עמוד ‪ 8/‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי הקבלן כמפורט באישור עריכת ביטוחי נותנת‬ ‫השירות‪.‬‬ ‫‪ .9‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי העירייה ביחס‬ ‫לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה‬ ‫ועל הקבלן תחול האחריות לשפות את העירייה בגין כל אובדן או נזק שייגרם‪ ,‬במישרין‬ ‫או בעקיפין‪ ,‬עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה‪ ,‬אם‬ ‫ייגרם‪ ,‬בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 87‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫נספח ד' ‪ -3‬אישור עריכת הביטוח‬ ‫תאריך‪___5___5____ :‬‬ ‫לכבוד‬ ‫עיריית לוד ו‪5‬או גופים עירוניים קשורים‬ ‫(להלן‪ ,‬ביחד ולחוד‪" :‬העירייה")‬ ‫מרחוב דוד המלך ‪( 2‬כיכר קומנדו ‪ )1‬לוד‬ ‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬ ‫הנדון‪"(_____________ :‬נותנת השירות" או "הקבלן")‬ ‫הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם הקבלן בקשר‬ ‫עם מכרז ‪ 2251/‬לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‪ ,‬וכן השירותים הנלווים‬ ‫(להלן‪" :‬השירותים")‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין הקבלן (להלן‪" :‬ההסכם")‬ ‫כמפורט להלן‪:‬‬ ‫א‪ .‬פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום‬ ‫____________________‬ ‫ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן על פי‬ ‫פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו‪5‬או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים‪ ,‬התש"ם ‪ ,1935 -‬בגין‬ ‫מוות ו‪5‬או נזק גוף ו‪5‬או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע‬ ‫השירותים בגבול אחריות של ‪( ₪ 25,555,555‬עשרים מיליון שקלים חדשים) לתובע‪ ,‬למקרה‬ ‫ובסה"כ לתקופת הביטוח‪ .‬הביטוח מורחב לשפות את העירייה היה וייקבע‪ ,‬לעניין קרות‬ ‫תאונת עבודה ו‪5‬או מחלה מקצועית‪ ,‬כי על העירייה מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי‬ ‫מעובדי נותנת השירות‪.‬‬ ‫ב‪ .‬פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום‬ ‫____________________‬ ‫ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן על פי דין‪ ,‬בגין אובדן ו‪5‬או נזק‬ ‫שייגרמו לכל אדם ו‪5‬או גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של‬ ‫‪( ₪ 1,555,555‬מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח‪.‬‬ ‫ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת מכל דבר מזיק במזון או במשקה‪ ,‬חבות בגין‬ ‫קבלנים‪ ,‬קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי‪ .‬הביטוח מורחב‬ ‫לשפות את העירייה בגין אחריות שתוטל על העירייה למעשי ו‪5‬או מחדלי הקבלן ו‪5‬או מי‬ ‫מטעם הקבלן וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת‪.‬‬ ‫ג‪ .‬פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום‬ ‫____________‬ ‫ביטוח חבות המוצר לכיסוי אחריות הקבלן על פי דין בגין נזק או אובדן שייגרמו בקשר עם או‬ ‫עקב מוצר המיוצר‪ ,‬מטופל‪ ,‬משווק‪ ,‬מסופק על ידי הקבלן או הבאים מטעם‬ ‫הקבלן("המוצרים")‪ ,‬בגבול אחריות של ‪ 1,555,555‬ש"ח (מיליון שקלים חדשים) למקרה‬ ‫ובסה"כ לתקופת הביטוח‪.‬‬ ‫הביטוח מורחב לשפות את העירייה בגין חבות אשר תוטל על העירייה עקב מעשה או מחדל‬ ‫של הקבלן או של מי מהבאים מטעם נותנת השירות‪ ,‬בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת‪.‬‬ ‫הביטוח כולל תקופת גילוי של ‪ 12‬חודשים לאחר תום תוקף הביטוח‪ ,‬בתנאי כי לא נערך על ידי‬ ‫הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה‪ .‬הביטוח כאמור‬ ‫כולל תאריך למפרע מיום ____________‪.‬‬ ‫כללי‬ ‫‪ .1‬על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות‬ ‫בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל‪.‬‬ ‫‪ .2‬הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי העירייה‪ ,‬ואנו‬ ‫מוותרים על כל טענה ו‪5‬או דרישה ו‪5‬או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 89‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫‪ .8‬הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת‬ ‫הביטוח המצוינת בהם‪ ,‬אלא בהודעה מראש של ‪ 85‬יום לעירייה‪ ,‬בכתב‪ ,‬בדואר רשום‪.‬‬ ‫הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו‬ ‫באישור זה‪ ,‬ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות‪.‬‬ ‫(חתימת‬ ‫המבטח)‬ ‫(חותמת‬ ‫המבטח)‬ ‫(שם החותם)‬ ‫עמוד ‪ 83‬מתוך ‪11‬‬ ‫(תפקיד‬ ‫החותם)‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫נספח ד' ‪ - /‬התחייבות לעבודה בשעת חירום‬ ‫תאריך ___________‬ ‫לכבוד‬ ‫עיריית לוד‬ ‫שלום רב‪,‬‬ ‫כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום‬ ‫הואיל ואנו מספקים לכם עבודות ו‪5‬או שירותים למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד (להלן‪:‬‬ ‫"השירותים")‪ ,‬בהתאם לחוזה מיום _______ עליו חתמנו איתכם (להלן‪" :‬החוזה") במסגרת‬ ‫מכרז ‪ 2251/‬לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד;‬ ‫והואיל והעירייה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו‪5‬או כ"מפעל למתן שירותים קיומים" והשירותים‬ ‫נדרשים לעירייה בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;‬ ‫לפיכך אנו מצהירים‪ ,‬מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ .1‬אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך מתן השירותים לעירייה‪ ,‬באופן רציף ושוטף‪ ,‬גם‬ ‫בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום‪.‬‬ ‫‪ .2‬אנו מתחייבים לספק לעירייה את מלוא השירותים נשוא החוזה‪ ,‬באופן רצוף ושוטף‪ ,‬ולקיים‬ ‫את כל יתר התחייבויותינו על פי החוזה‪ ,‬במלוא היקפם‪ ,‬גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום‪,‬‬ ‫לרבות בימים ושעות חריגים‪ ,‬שבהם תידרש על ידכם אספקת השירותים‪.‬‬ ‫‪ .8‬אנו מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל‪ ,‬בעבור התמורה המוסכמת בחוזה‪ ,‬ללא תוספת‬ ‫כלשהי לתמורה האמורה‪.‬‬ ‫‪ .1‬התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תחשב להפרה‬ ‫יסודית של החוזה‪ ,‬המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ועל פי כל דין‪.‬‬ ‫___________‬ ‫שם הספק‬ ‫___________‬ ‫כתובת הספק‬ ‫_____________‬ ‫טלפון‬ ‫___________________‬ ‫שם החותם מטעם הספק‬ ‫תאריך‪______________ :‬‬ ‫_________________‬ ‫חתימה ‪ +‬חותמת‬ ‫עמוד ‪ 89‬מתוך ‪11‬‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫מסמך ה'‬ ‫רשימת הטובין ואומדן המחירים‬ ‫חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור‬ ‫מס'‬ ‫שם‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ריצפז‬ ‫אקונומיקה מבושמת לימון‬ ‫סבון כלים – ‪ 1‬ליטר‬ ‫מי אש – ‪ 1‬ליטר‬ ‫סמרטוטי רצפה ‪/5*95 -‬‬ ‫סקוטש ברייט‬ ‫מטלית לשולחן‬ ‫מטאטה ניילון‬ ‫מגבים פלסטיק – ‪ 15‬ס"מ‬ ‫יעה‬ ‫שקיות ניילון ‪ 25 – /5*95 -‬יחידות בגליל ‪85 -‬‬ ‫מיקרון‬ ‫שקיות ניילון – ‪ 2/ – 3/*9/‬יחידות בגליל ‪85 -‬‬ ‫מיקרון‬ ‫נייר טואלט דו שכבתי טישיו משובה ‪ 13‬גלילים ‪-‬‬ ‫חוגלה‬ ‫נייר ניגוב חד שכבתי ברוחב –‪25‬ס"מ ‪ 955 X‬גרם‬ ‫‪1/‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2/‬‬ ‫דלי – ‪ 15‬ליטר‬ ‫מקל למגב‪5‬מטאטה‬ ‫מברשת לאסלה כולל מתקן‬ ‫כרית יפנית לכלים‬ ‫ג'ל לניקוי פרקט – ‪ 9/5‬מ"ל‬ ‫מטליות מקרופייבר – ‪ 8‬יח' בחבילה‬ ‫ספרי לחלונות – ‪ 9/5‬סמ"ק‬ ‫ספרי לחרקים ‪ -K300‬סנו‪ 785-‬מ"ל‬ ‫סבון נוזלי לידיים‬ ‫מטהר אויר פרש‬ ‫כוס חד פעמי לשתיה חמה ‪CC 2/5‬‬ ‫‪ /5‬יחידות בשרוול‬ ‫כוס חד פעמי לשתיה קרה ‪155 – CC135‬יחידות‬ ‫בשרוול‬ ‫נייר תעשייתי‬ ‫צמר פלדה‬ ‫כפפות לטקס – ‪ 155‬יח' בחבילה‬ ‫סנו מוד מטהר אויר – ‪CC 1/5‬‬ ‫ספרי לריהוט – ‪ 155‬מ"ל‬ ‫רם חול לניקוי – ‪ /55‬גר'‬ ‫משחה לכלים – ‪ 1‬ק"ג‬ ‫סבון ריחני לאסלה – ‪ 8‬יח' בחבילה‬ ‫אבקת כביסה מוסדית– ‪ 15‬ק"ג בח'‬ ‫כוס חד פעמי לשתיה חמה ‪ /5 CC 885‬יחידות‬ ‫בשרוול‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪8/‬‬ ‫‪83‬‬ ‫הפריט‬ ‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪11‬‬ ‫יחידת מידה‬ ‫מחיר בש"ח‬ ‫ליח' לפני‬ ‫מ‪.‬ע‪.‬מ‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪/.21‬‬ ‫‪2.82‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪5.37‬‬ ‫‪5.31‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪8.29‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫‪8.25‬‬ ‫גליל‬ ‫‪/.71‬‬ ‫חבילה‬ ‫‪28.2/‬‬ ‫גליל‬ ‫‪8.25‬‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫חבילה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫גלון‬ ‫שרוול‬ ‫‪2.91‬‬ ‫‪8.85‬‬ ‫‪8.75‬‬ ‫‪5.98‬‬ ‫‪12.8/‬‬ ‫‪3.3/‬‬ ‫‪8.2/‬‬ ‫‪17.21‬‬ ‫‪7.31‬‬ ‫‪2.87‬‬ ‫‪8.71‬‬ ‫שרוול‬ ‫‪1.75‬‬ ‫גליל ‪1‬‬ ‫חבילה‬ ‫חבילה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫חבילה‬ ‫חבילה‬ ‫שרוול‬ ‫‪2/‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪18.78‬‬ ‫‪18.72‬‬ ‫‪18.//‬‬ ‫‪1.98‬‬ ‫‪12.91‬‬ ‫‪19.38‬‬ ‫‪39.23‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫גלון‬ ‫גלון‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫חבילה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫גליל‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬ ‫עיריית לוד‬ ‫מכרז (מסגרת) פומבי מס' ‪2251/‬‬ ‫לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד‬ ‫מס'‬ ‫שם‬ ‫‪89‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1/‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪/5‬‬ ‫כפיות חד פעמי ‪ 155‬יחידות בחבילה‬ ‫מזלג חד פעמי ‪ 155‬יחידות בחבילה‬ ‫סכין חד פעמי ‪ 155‬יחידות בחבילה‬ ‫כף חד פעמי ‪ 155‬יחידות בחבילה‬ ‫צלחת קטנה חד פעמי ‪ 155‬יח' בחב'‬ ‫צלחת גדולה חד פעמי ‪155‬יחי' בחב'‬ ‫מגבונים לחים ‪ 95‬יחידות בחב'‬ ‫סל מתכת לנייר רשת קוני מפואר ‪ 18‬ליטר שחור‬ ‫סל ניירות רשת מתכת קוני מפואר ‪ 13‬ליטר שחור‬ ‫פח שובך מלבני ‪ /5‬ליטר‪-‬אפור !! (פח‪+‬מכסה ת‬ ‫מגבת נייר איירפלקס סלים רול – ‪ 775‬מגבות‬ ‫בגליל‪-‬אורך ‪ 17/‬מ'‪-‬חוגלה‬ ‫מתקן למגבת נייר איירפלקס סלים רול מק"ט ‪79/8‬‬ ‫סבון אסלה סנובון‬ ‫מתקן ייבוש כלים פלסטיק‬ ‫מתקן לניגוב נייר בגליל לתלייה על קיר‬ ‫מתקן לסבון נוזלי ‪ 7/5‬מ"ל לתליה על הקיר‬ ‫מטליות אבק מיקרו פייבר ‪85*85‬‬ ‫מסיר אבן נוזלי ‪ 9/5‬מ"ל לקומקום‬ ‫משחת כלים ק"ג (או ‪ 2‬של ‪ 152‬קילו) לימונית‬ ‫חומר ניקוי אסלות ‪ 9/5‬מ"ל ג'ל לימוני‬ ‫יעה עם מקל ידית ארוכה‬ ‫כפפות גומי עבות (מידות שונות)‬ ‫כרית יפנית‬ ‫‪/1‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫‪/8‬‬ ‫‪/1‬‬ ‫‪//‬‬ ‫‪/7‬‬ ‫‪/9‬‬ ‫‪/3‬‬ ‫‪/9‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪72‬‬ ‫הפריט‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪11‬‬ ‫יחידת מידה‬ ‫מחיר בש"ח‬ ‫ליח' לפני‬ ‫מ‪.‬ע‪.‬מ‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪8.5/‬‬ ‫‪8.5/‬‬ ‫‪8.5/‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪2.97‬‬ ‫‪12.91‬‬ ‫‪1/.2/‬‬ ‫‪83.18‬‬ ‫‪1/./8‬‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫שלישיה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫זוג‬ ‫שלישיה‬ ‫‪127.29‬‬ ‫‪2.1/‬‬ ‫‪12.85‬‬ ‫‪77.55‬‬ ‫‪23.55‬‬ ‫‪8.95‬‬ ‫‪7./5‬‬ ‫‪2.9/‬‬ ‫‪8.9/‬‬ ‫‪/.8/‬‬ ‫‪8.9/‬‬ ‫‪2.19‬‬ ‫חבילה‬ ‫חבילה‬ ‫חבילה‬ ‫חבילה‬ ‫חבילה‬ ‫חבילה‬ ‫חבילה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫יחידה‬ ‫גליל‬ ‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬