מכרז תחזוקת מזגנים
עיריית נס ציונה רחוב הבנים 9נס ציונה ******************************** מכרז מס' 19/15 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות תחזוקת מזגנים בעיר נס ציונה מסמך זה הינו רכוש עיריית נס ציונה כל הזכויות שמורות עיריית נס ציונה אגף שפ"ע מכרז פומבי מס' 19/15 לביצוע עבודות תחזוקת מזגנים בעיר נס ציונה עיריית נס ציונה מזמינה בזאת ,הצעות מחיר לביצוע עבודות תחזוקת מערכות מיזוג אוויר בעיר נס ציונה ,בהתאם למפרט הטכני ובהתאם להזמנות עבודה שיוצאו לזוכה במכרז מעת לעת. את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ,לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום ,בבניין העירייה ,רח' הבנים 9נס ציונה ,אגף שפ"ע בעבור סך של , ₪ 2,000אשר לא יוחזרו ,בימים א'-ה' בין השעות .13:00 – 09:00 ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,ללא תשלום ,במשרדי אגף שפ"ע בעירייה ,או באתר האינטרנט של העירייה . www.nzc.org.il על המציע לצרף להצעתו ,ערבות בנקאית בלתי מותנית וניתנת לגבייה בנוסח המצורף למסמכי המכרז ,בסך של ,₪ 30,000שתעמוד בתוקפה עד ליום .10.9.15 את ההצעה ,בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים ,חתומים על ידי המציע ב 2 -עותקים ,יש להגיש במעטפה סגורה ,כשעליה מצוין – מכרז מספר ,19/15ולמסרם בתיבת המכרזים במזכירות העירייה ,רח' הבנים 9נס ציונה ,עד ליום 10.6.15עד השעה .12:00 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת ,למעט מסירה ידנית כמפורט לעיל. העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה רשאית לבטל את המכרז ולמציע לא תהא כל זכות תביעה לכל פיצוי. בברכה, יוסי שבו ראש העירייה 2 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות חוברת המכרז – מכרז 19/15 ח ל ק א' תוכן העניינים: פרק א' – כללי; פרק ב' – תנאי המכרז; נספחים למכרז: נספח א' – הצהרת משתתף במכרז; נספח ב' – כתב ערבות; נספח ג' – טופס הצהרה על מעמד משפטי; נספח ד' – טופס הגשת הצעות מחיר; נספח ד'– 1מפרט דגמי מתקני מיזוג אוויר קיימים; נספח ד'– 2מחירון; נספח ה' – אישור על קיום ביטוחים; נספח ו'– פירוט ניסיון; נספח ז' – תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים; נספח ח' – תצהיר בעניין עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום; נספח ט' – התחייבות לעמידה בתנאי חוק למניעת העסקה של עברייני מין; נספח י' – אישור רואה חשבון; נספח יא' -הצהרה בדבר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה; ח ל ק ב' – מ ס מ כ י ה ה ת ק ש ר ו ת חוזה ההתקשרות עם הזוכה על נספחיו. נספחים לחוזה: נספח א' – מפרט דגמי מתקני מיזוג אוויר קיימים; נספח א'–1מחירון וכתב כמויות; נספח ב' – כתב ערבות; נספח ג' -כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום; 3 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות ח ל ק א' פרק א' – כללי .1 כללי 1.1 עיריית נס ציונה (להלן" :העירייה" ו/או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות תחזוקת מערכות מיזוג אוויר בנס ציונה ,הכוללות את כל שירותי האחזקה והתיקונים הדרושים לפעילותו התקינה של המזגן וכל תקלה או החלפת כל חלק הטעון החלפה ,לרבות מנוע ,מעבה ,מאייד ,מדחס ,חלקי הגוף השונים ,גז ,שלט ועוד ,והכל כמפורט במכרז זה ובחוזה ההתקשרות ,על נספחיו (להלן" :העבודות"). 1.2 השירות יכלול את כל הטיפולים השוטפים ותיקוני התקלות על פי קריאה לכ1,040 - מזגנים שונים המותקנים במוסדות העירוניים השונים בנס ציונה .המזגנים הינם מסוג: מזגנים מפוצלים ,מערכות מיני מרכזיות וצ'ילרים מתוצרת יצרנים שונים ומשנות יצור שונות. 1.3 העבודות מפורטות בכתב הכמויות ובמפרט המצורפים למסמכי המכרז כנספחים ד'-1 ד'.2 1.4 אין באמור במכרז זה כדי להוות התחייבות של עיריית נס ציונה להזמנת עבודות בסכום כלשהו. 1.5 הזוכה יהיה חייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל האמצעים לרבות עובדים ,כלים, מכשירים וציוד ככל הנדרש לשם ביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז. 1.1 עיריית נס ציונה תהיה רשאית לבחור עד 2זוכים לשם ביצוע העבודות נשוא מכרז זה. במקרה כזה ,המשתתף השני שנבחר על ידי עיריית נס ציונה כמועמד לזכייה במכרז יידרש לספק את השירותים במחיר ובתנאים אותם הציע הזוכה הראשון .ככל שההמשתתף השני יסרב לכך ,הרי שהמסרב לא יוכרז כזוכה במכרז ,ועיריית נס ציונה תציע את האפשרות לזכות בתנאים אלו למשתתף הבא בתור וכך הלאה .המשתתפים מוותרים מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עיריית נס ציונה בגין ובקשר לכך. 1.1 העירייה תבצע העבודות הדרושות בהתאם לשיקול דעתה ,צרכיה ,תקציבה ובהתאם להזמנת המפקח לקבלן מעת לעת .כמו כן ,ראשית העירייה לבצע עבודות או חלקן באמ צעות קבלן אחר או עובדיה היא ,לפי ראות עיניה .לזוכה לא תהיה כלפי העירייה כל טענה או תביעה בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקן של עבודות בלבד לביצוע על ידו. 1.1 מובהר בזאת כי אין עיריית נס ציונה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או כל הצעה שהיא. .2 עיקרי ההתקשרות 2.1 ההתקשרות תהיה על פי תנאי חוזה ההתקשרות ,על נספחיו ,המצורף כחלק ב' של מסמכי המכרז. 2.2 חוזה ההתקשרות אשר ייחתם בין הזוכה לבין עיריית נס ציונה יהיה לתקופה של שנה ( 12חודשים קלנדריים) (להלן" :תקופת ההתקשרות"). 4 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 2.3 עיריית נס ציונה תהיה רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות ,לתקופת נוספות בנות שנה אחת כל אחת (להלן" :תקופת האופציה"), ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות ,כולל תקופת האופציה ,לא יעלה על תקופה של חמש שנים ( 10חודשים קלנדריים). 2.4 המשתתף שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז מתחייב כי לא יחול שינוי במחיר עבודות תחזוקת המזגנים והשירותים הנלווים למעט הצמדה למדד המחירים לצרכן ממדד הבסיס ועד לתשלום בפועל וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות על-פי מכרז זה ,לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת. 2.5 .3 .4 המשתתף יידרש לספק את כל כח האדם ,הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות, כמפורט במסמכי המכרז. רכישת מסמכי המכרז 3.1 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי עיריית נס ציונה ברח' הבנים ,9נס ציונה, תמורת סך של ( ₪ 2,000ובמילים :אלפיים שקלים חדשים) שישולם באמצעות המחאה, שמועד פירעונה הוא יום רכישת מסמכי המכרז ,לפקודת " עיריית נס ציונה" ושלא יוחזר בכל מקרה. 3.2 לבירורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות למשרדי עיריית נס ציונה – אגף שפ"ע בטלפון.01-9313135 : שאלות הבהרה 4.1 משתתפים מתבקשים לקרוא את מסמכי המכרז. 4.2 משתתפים יוכלו להעביר שאלות עד ליום 1.1.15בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת שאלות") לפקס' ,01-9401111תוך ציון שם המשתתף ,מספר המכרז ,מס' טלפון, מס' פקס' ,כאשר לכל שאלה יצוין מספר/י הסעיף/ים הרלוונטי/ים אליו/הם מתייחסת השאלה. 4.3 כל השאלות תענינה בכתב בלבד .למען הסר ספק ,שאלות שתשלחנה לאחר המועד האחרון להגשת שאלות לא תענינה. 4.4 .5 המשתתפים נדרשים לצרף את התשובות להצעתם ,כשהן חתומות בשולי כל דף ודף. מועד ומקום הגשת ההצעות את כל מסמכי המכרז יש להכניס למעטפה סגורה אשר תימסר יחד עם מסמכי המכרז .את המעטפה הסגורה יש להגיש עד ליום 10.6.15בשעה ( 12:00להלן" :היום הקובע") למשרדי עיריית נס ציונה ,ברח' הבנים ,9נס ציונה בבניין העירייה קומת הנהלה. 5 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות פרק ב' – תנאי המכרז .1 תנאים כלליים 1.1 מכרז זה הינו "מכרז מסגרת" המתייחס לביצוע עבודות תחזוקת מזגנים בעיריית נס ציונה ומוסדותיה ,לרבות מוסדות חינוך בתחום השיפוט של נס ציונה ,לפי דרישת העירייה ,בכמויות ובמועדים שייקבעו בכתבי הזמנה ספציפיים ,מעת לעת. 1.2 עיריית נס ציונה אינה מתחייבת למסור את כל העבודות לספק זוכה זה או אחר ,ולא תהיה לזוכה זכות קנויה להיקף פעילות כלשהו .זו תיקבע בהתאם לצרכים בתקופת הפעילות ובהתאם להחלטות המפקח. 1.3 אין עיריית נס ציונה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי .כמו כן, שומרת עיריית נס ציונה לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המשתתפים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות. 1.4 אין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של עיריית נס ציונה לביצוע ההתקשרות. 1.5 כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז ,יחולו על המשתתף במכרז ולא יוחזרו לו בשום מקרה. 1.1 זכויות הבעלות ,זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות ,מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי המכרז שייכות לעיריית נס ציונה .המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם עיריית נס ציונה. 1.1 עיריית נס ציונה תהיה רשאית לדרוש מן המשתתפים במכרז פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות על פי שיקול דעתה ,ולשביעות רצונה המלא ,על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה. 1.1 על המשתתף לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה .אי מילוי אחת או יותר מהדרישות עלול לגרום לפסילת ההצעה. 1.9 כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז ,לרבות בתנאי חוזה ההתקשרות ,או כל הסתייגות לגביהם ,בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת ההצעה. 1.10על מנהליו המוסמכים של המשתתף לחתום על ההצעה .עם ההצעה יש להמציא פרוטוקול מאושר ,על ידי עו"ד או רו"ח ,או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ו/או הדין ,המאשר כי החותמים על מסמכי המכרז וההצעה הם מנהליו המוסמכים של המשתתף וכי הם רשאים לחייב בחתימתם את המשתתף בתוספת חותמת המשתתף ולהגיש הצעות מחייבות בשמו. 1.11על המשתתף במכרז לציין מהו מעמדו המשפטי .טופס הצהרה על מעמד משפטי מצורף כנספח ג' לחלק א' של מסמכי המכרז. 1.12בנוסף לאמור בסעיף 1להלן ,על משתתף שהינו אדם פרטי למלא אחר התנאים הבאים: 1.12.1 הינו תושב ישראל. 1.13במקרה שהמציע הוא שותפות רשומה: 6 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 1.13.1 השותפות רשומה כדין ברשם השותפויות. 1.13.2 על השותפות ,או על כל אחד מן השותפים בשותפות לעמוד בתנאי הסף כמפורט בסעיף 1להלן. 1.13.3 יידרשו חתימות כל השותפים ביחד וכל אחד לחוד וכן יצורף פרוטוקול מאושר כנזכר לעיל לגבי החותמים על ההצעה. 1.14במקרה שהמשתתף הוא תאגיד ,שאינו שותפות: 1.14.1 התאגיד רשום כדין ברשם החברות. 1.14.2 תיחתם ההצעה על ידי מנהליו המוסמכים ויש להמציא עם ההצעה פרוטוקול מאושר כדין ,המאשר כי החותמים על ההצעה הם מנהליו המוסמכים של התאגיד וכי הם רשאים לחייב בחתימתם את התאגיד בתוספת חותמת התאגיד ולהגיש הצעות מחייבות בשמו. 1.14.3 להצעה יצורף תדפיס מאושר מרשם החברות המורה על הון המניות המונפק והנפרע של התאגיד ,הבעלויות בו ,וכן רשימת השעבודים שהוטלו עליו ו/או על נכס מנכסיו ,נכון למועד הסמוך ליום הגשת ההצעה. 1.15על המשתתף במכרז לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף 7להלן ,וכן לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף ,לרבות אישורי עו"ד ו/או רו"ח בדבר עמידתו בתנאים הנ"ל ,וכן קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. 1.11ימצא המשתתף במסמכי המכרז שגיאות ,סתירות ,אי התאמות או שיהיה לו ספק כלשהו ביחס למובן המדויק של כל סעיף או פרט ,עליו להודיע על כך למר יוסי סגרון, מנהל אגף שפע ,בפקס' 01-9401111לפני הגשת הצעתו. .1 תנאי הסף להשתתפות במכרז 1.1 ההשתתפות במכרז מותנית בתנאים הבאים .בכל התנאים המנויים להלן על המציג לעמוד בעצמו במועד הגשת ההצעות ,אלא אם מצויין אחרת. 1.1.1 המשתתף הינו אדם או תאגיד רשום כדין בישראל .על מציע שהוא תאגיד להיות רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו ולצרף להצעתו העתק תעודת התאגדות .מציע שאינו תאגיד יצרף להצעתו העתק תעודת עוסק מורשה. 1.1.2 המשתתף הינו קבלן מיזוג אוויר רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט 1919 -ותקנותיו ,בסיווג המתאים לביצוע העבודה ,ולכל הפחות בסיווג -110ב מתקני מיזוג אוויר .המשתתף יצרף להצעתו אישור רישום סיווג קבלני כנדרש ,חתום על ידי רשם הקבלנים. 1.1.3 המשתתף הינו בעל ניסיון מוכח של 3שנים לפחות בתחום ביצוע עבודות תחזוקת מזגנים במוסדות ובתעשייה והינו פעיל ברציפות בתחום זה לפחות מאז .1.4.2012 1.1.4 הזוכה יעסיק בכל רגע נתון במהלך תקופת ההתקשרות לפחות 3עובדים מקצועיים בעלי הסמכה של טכנאי מיזוג אוויר ,אשר למדו במוסדות מוכרים ובעלי דיפלומה/תעודה .לעבודות נלוות יועסקו עובדים בעלי רישיון עבודה 7 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות מתאים לסוג העבודה המבוצע( .לדוגמא :לעבודות חשמל יועסקו חשמלאים בעלי רישיון מתאים למתקן החשמלי המטופל כנדרש בחוק החשמל). 1.1.5 למשתתף יהיה במהלך כל תקופת ההתקשרות בית מלאכה שיאפשר: 1.1.5.1ביצוע כל עבודות התיקון לכל סוגי המזגנים באמצעות כלים וחלפים הנמצאים ברשותו בהתאם לכללי המקצוע המקובלים ולדרישות במפרט המצורף כנספח ד'-1ד' 2למכרז. 1.1.1 למשתתף מחזור כספי של לפחות ₪ 300,000כולל מע"מ בכל אחת מהשנים .2012-2014 1.1.1 המשתתף הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין (או אישור שהוא פטור מלנהלם) מאת פקיד השומה האזורי או רו"ח מוסמך ,וכן אישור על ניכוי מס במקור. 1.1.1 למשתתף כל האישורים הנדרשים לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו- .1911 1.1.9 המשתתף אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או הופעל צו כונס נכסים כנגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים. 1.1.10המשתתף משלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים ,בהתאם להוראות כל דין .המשתתף יצרף להצעתו תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות המשתתף לקיום חוקי העבודה בהתאם לנוסח המצורף כנספח ז' לחלק א' של מסמכי המכרז. 1.1.11המשתתף יצרף להצעתו תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א- 1991וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1911-מאושר על ידי עורך דין ,לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1911-בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ח' לחלק א' של מסמכי המכרז .המשתתף יתחייב כי לא יעסיק עובדים זרים לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה. 1.1.12המשתתף מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א 2001-ולשמור בתיקו האישי של כל עובד אישור משטרה שניתן לפי החוק הנ"ל .המשתתף יצרף להצעתו התחייבות חתומה ומאושרת על ידי עורך דין ,בנוסח המצ"ב כנספח ט' לחלק א' של מסמכי המכרז. 1.1.13המשתתף יצרף להצעתו אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי המשתתף ו/או בעל זיקה אליו ,לא הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות של חוקי העבודה ,במהלך 3השנים האחרונות .לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי אחד כהפרה אחת. 1.1.14על המשתתף להמציא ערבות בנקאית (להלן" :הערבות") על סך של ₪ 30,000 (ובמילים :שלושים אלף שקלים חדשים) לפקודת "עיריית נס ציונה" ,להבטחת הצעתו במכרז ,ואשר תהיה בתוקף עד יום 10.9.15כמפורט בתנאי המכרז. 1.1.15המשתתף רכש את מסמכי המכרז. 8 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 1.1.11המשתתף הינו בעל כתובת ,מס' טלפון ,פקסימיליה קבועים אשר יצוינו בהצהרת המשתתף ובחוזה ההתקשרות. 1.1.11המשתתף אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות המזמין, והמזמין רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי המשתתף אינו יכול לזכות במכרז זה. .1 ההצעה 1.1 התמורה תנקוב באחוזים את שיעור ההנחה ממחירון חלקי החילוף המצורף כנספח ד'2 למכרז זה הכולל מע"מ ,ותרשם בטופס הצעת המחיר המצ"ב כנספח ד' לחלק א' של מסמכי המכרז. 1.2 יודגש ,כי שיעור ההנחה המוצע על ידי המציע יהא זהה ואחיד לכל חלקי החילוף ויוותר קבוע למשך כל תקופת ההתקשרות ,הן על חלקי החילוף למזגנים המפורטים בנספח ד',2 והן על חלקי החילוף למזגנים נוספים שהעירייה תתקין במהלך תקופת ההתקשרות ואשר יידרשו ביצוע עבודות תחזוקה. 1.3 בנוסף לתמורה המוצעת עבור תיקון חלקי מתקני מיזוג האוויר ,נקבע על ידי העירייה מחיר קבוע לשעת עבודה בסך ( ₪ 250מאתיים וחמישים שקלים חדשים) הכוללים מע"מ. 1.4 במקרים שבהם סוג התקלה אינו מופיע במחירון המצורף כנספח ד' 2למכרז זה ,אזי יחול המחיר הקבוע במחירון "דקל" בניכוי 20%הנחה. 1.5 בהצעתו הכספית של המציע כלולות כל הפעולות הנדרשות למציע לשם קיום המכרז על כל תנאיו ,לרבות אך לא רק ,ציוד ,חומרים ,אחזקת מכונות ,הוצאות כח אדם ,ביטוח, ערבויות ,הסעות ,הובלה ,פריקה ,מכס ומיסים ככל שיחולו .המזמין ישלם רק את התמורה כפי שזו תאושר בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,והמציע לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ו/או להחזר הוצאות ו/או לתשלומים נוספים. 1.1 הזוכה ינקוב בהצעתו באחוזים מדויקים המהווים את הצעתו כמפורט בטופס הצעת המציע ,אשר יהיו כוללים 11%בגין המע"מ. 1.1 כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצרופותיה למשך 90 יום מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות .העירייה רשאית לבקש להאריכה למשך 90יום נוספים ,והמציע חייב לעשות כן. 1.1 כל משתתף במכרז יגיש ,יחד עם מסמכי המכרז ,טופס הצהרה ובו הוא מאשר כי קרא ובחן בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז וכי הגיש את הצעתו בהתאם לכך .ההצהרה תינתן על טופס הצהרת המשתתף המצורף כנספח א' למכרז. .9 ערבות למכרז 9.1 כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית ,כמפורט בתנאי המכרז. 9.2 נוסח הערבות הבנקאית יהיה על פי נוסח טופס כתב הערבות המצ"ב כנספח ב' לחלק א' של מסמכי המכרז. 9 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 9.3 תוקף הערבות יהיה עד יום 10.9.15המשתתף יהיה חייב להאריך את תוקפה על פי דרישת עיריית נס ציונה לתקופה נוספת של עד 90יום על חשבונו. 9.4 משתתף במכרז שלא יצרף את הערבות באופן הנדרש בסעיף זה ,הצעתו לא תידון כלל והיא תיפסל. 9.5 משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה – תוחזר לו הערבות שצירף תוך 14יום ממועד חתימת חוזה ההתקשרות בין עיריית נס ציונה לבין המשתתף במכרז שהצעתו נקבעה כהצעה הזוכה על ידי עיריית נס ציונה (להלן" :הזוכה"). 9.1 .10 אם לא יחתום הזוכה על חוזה ההתקשרות בנוסח המצ"ב כחלק ב' של מסמכי המכרז במועד שייקבע על ידי עיריית נס ציונה ,תהיה עיריית נס ציונה רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה ולפעול כאמור בסעיף 15להלן. אופן הגשת ההצעות 10.1המשתתף במכרז יגיש לעיריית נס ציונה את כל מסמכי המכרז ,כולל הנספחים ,במעטפה חלקה ,כשהיא סגורה היטב ,וזאת עד ליום הקובע ,כאמור בסעיף 5לעיל. 10.2המשתתף לא יציין את שמו על גבי המעטפה. 10.3סכום הצעת המשתתף במכרז יכלול מע"מ. 10.4הצעת המשתתף במכרז תהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות שייחתם בין הזוכה במכרז לבין עיריית נס ציונה . 10.5המשתתף יגיש את הצעתו במסירה ידנית עד היום הקובע לכתובת הבאה: רחוב הבנים ,9נס ציונה 10.1הצעת המשתתף במכרז תכלול את כל המסמכים הבאים (להלן ולעיל" :מסמכי המכרז") כשכל פרטיהם ממולאים והם חתומים על פי הוראות מכרז זה: 10.1.1 טופס הצהרת המשתתף במכרז ,המצ"ב כנספח א' לחלק א' של מסמכי המכרז ,כשהוא חתום במקומות המיועדים לכך. 10.1.2 ערבות בנקאית ,בנוסח טופס כתב הערבות ,המצ"ב כנספח ב' לחלק א' של מסמכי המכרז. 10.1.3 טופס הצהרה על מעמד משפטי ,המצ"ב כנספח ג' לחלק א' של מסמכי המכרז ,כשהוא חתום במקומות המיועדים לכך .במקרה של תאגיד יצורפו גם תעודת רישום של התאגיד כדין ותדפיס עדכני מן המרשם בו רשום התאגיד (רשם החברות/השותפויות). 10.1.4 טופס הצעת המחיר ,המצ"ב כנספח ד' לחלק א' של מסמכי המכרז .טופס ההצעה יהיה חתום על ידי המשתתף בשולי כל עמוד ועמוד ובמקומות המיועדים לכך .טופס הצעת המחיר יוכנס למעטפה נוספת ,סגורה ונפרדת (להלן" :מעטפת הצעת המחיר") שתיכלל בתוך המעטפה בה מוגשת ההצעה. אין למלא בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בטופס הצעת המחיר .הצעה שתחשוף את הצעת המחיר ,שלא על גבי טופס הצעת המחיר ,עשויה להיפסל על הסף. 10 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 10.1.5אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה והמציע יזכה במכרז פומבי מס' 19/15של עיריית נס-ציונה ,תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסת הביטוח כמפורט בנספח ה' בחלק א' למסמכי המכרז -אישור על קיום ביטוחים ,ובהתאם לתנאים המפורטים באותו מסמך .האישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף לנספח ה' למכרז כחלק בלתי נפרד ממנו. לחלופין ,ניתן לצרף את אישור קיום הביטוחים עצמו חתום ע"י חברת הביטוח. למען הסר ספק מובהר בזאת כי על אישור קיום הביטוחים להיות בנוסח הנדרש בנספח ה' בחלק א' למסמכי המכרז. מציע המבקש להכניס באישור קיום הביטוחים הסתייגות ביטוחית מכל סוג שהוא ,יפנה בהסתייגות כתובה בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 4לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על ידו .רק הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 4.3לעיל ,תותר. 10.1.1 אישורים המעידים על קיום כל תנאי הסף כמפורט בסעיף 7לעיל ,ובכלל זה: 10.1.1.1 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ,1.1.1יצרף המשתתף תעודת עוסק מורשה בתוקף. 10.1.1.2 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף 1.1.2אישור רישום סיווג קבלני כנדרש חתום על ידי רשם הקבלנים. 10.1.1.3 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף 1.1.3רשימה של העבודות שבוצעו על ידי המשתתף ,לרבות רשימה של המוסדות שקיבלו השירות מטעם המשתתף תוך ציון שם המוסד ,איש קשר ופרטי התקשרות עמו ,והכל בטבלה המצ"ב כנספח ו' לחלק א' של מסמכי המכרז. 10.1.1.4 כל מסמך אחר המעיד על עמידתו של המשתתף בדרישות כמצויין לעיל ,וכן מכתבי המלצות ו/או מסמכים הקשורים לרמת ביצוע העבודות והעמידה בתנאי ההסכמים. 10.1.1.5 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ,1.1.1יצרף המשתתף אישור רו"ח על מחזור עסקים שנתי בהיקף של ₪ 300,000 (ובמילים :שלוש מאות אלף שקלים חדשים) ,כולל מע"מ ,בכל אחת מהשנים .2012-2014 10.1.1.1 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ,1.1.1יצרף המשתתף אישור על ניהול ספרי חשבונות כחוק ו/או על פטור מניהולם ואישור על ניכוי מס במקור. 10.1.1.1 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ,1.1.1יצרף המשתתף אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1911- 11 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 10.1.1.1 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ,1.1.10יצרף המשתתף תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין ,בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחלק א' של מסמכי המכרז ,בדבר קיום חובותיו בשמירה על זכויות העובדים והתחייבות חוקי העבודה. 10.1.1.9 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ,1.1.11יצרף המשתתף תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין ,בנוסח המצ"ב כנספח ח' לחלק א' של מסמכי המכרז ,בדבר קיום חובותיו לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א 1991-וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז- ,1911והתחייבות כי לא יעסיק עובדים זרים לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה. 10.1.1.10לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ,1.1.12יצרף המשתתף תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין ,בנוסח המצ"ב כנספח ט' לחלק א' של מסמכי המכרז ,בדבר קיום חובותיו לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א.2001- 10.1.1.11לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ,1.1.13יצרף המשתתף אישור תקף מטעם מינהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה ,בדבר קנסות ו/או הרשעות בגין הפרת חוקי עבודה. 10.1.1 חוזה ההתקשרות ונספחיו ,חתומים על ידי המשתתף במקומות המיועדים לכך וכן בשולי כל עמוד ועמוד. משתתף יחיד – יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו וכן יצרף את חותמתו. משתתף שהינו שותפות – יחתמו מספר השותפים המזערי הדרוש כדי לחייב את השותפות תוך ציון שמם המלא וכתובתם ,וכן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ובמידה והשותפות רשומה -אישור על רישום השותפות. משתתף שהינו תאגיד – יחתמו מספר המנהלים המיזערי הדרוש כדי לחייב את התאגיד תוך ציון שמם המלא ,בצירוף חותמת התאגיד ,וכן יצורפו אישורים על זכות החתימה בשם התאגיד ועל רישום התאגיד ברשם החברות. .11 10.1.1 העתק מאישור רכישת מסמכי המכרז ו/או קבלה. 10.1.9 מעטפה חלקה ועליה רשומים פרטי המכרז. שינויים ותיקונים 11.1עיריית נס ציונה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ,לבצע שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמת ו/או בתגובה לשאלות המשתתפים במכרז. 11.2השינויים ו/או התיקונים יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של רוכשי המכרז בדואר רשום ו/או באמצעות הפקסימיליה. 12 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות .12 תקינות ההצעה 12.1המשתתף אינו רשאי להסתייג או לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף להם או למחוק מהם ,להתנות על האמור בהם ,בין בגוף המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת. 12.2כל הסתייגות ,שינוי ,הוספה ,מחיקה או התנייה ,כאמור בסעיף 12.1לעיל ,לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה (ובאם ההצעה תוכרז כהצעה הזוכה במכרז – בהתקשרות בין הצדדים) ,כאילו לא נכתבו .הסתייגות כלשהי של המשתתף במכרז עלולה כאמור לגרום לפסילת הצעתו. 12.3הצעות שתוגשנה באופן השונה מן המפורט במכרז זה עלולות להיפסל. 12.4על אף האמור בסעיף 12.3לעיל ,הרי שהצעה שתוגש מבלי שיצורפו לה המסמכים המפורטים בסעיפים 10.1.1.9-10.1.1.11לעיל ,תיחשב כהצעה תקינה אשר תיבחן על ידי וועדת המכרזים ,ובלבד שהמציע יצרף את המסמכים המפורטים בסעיפים 10.1.1.9- 10.1.1.11לעיל עם דרישת עיריית נס ציונה ו/או מי מטעמה. 12.5הצעות שתוגשנה לאחר היום הקובע להגשת ההצעות לא תיפתחנה. 12.1עיריית נס ציונה איננה אחראית לכל הפירושים ו/או ההסברים שיינתנו בעל פה למשתתפים במכרז. .13 שיקולי ועדת המכרזים של עיריית נס ציונה 13.1אין ועדת המכרזים של עיריית נס ציונה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או כל הצעה אחרת. 13.2הועדה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינתה לעומת מהות ההצעה ותנאיה. 13.3הועדה תהיה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תוגש בהתאם לכללי המכרז והוראותיו כמפורט לעיל ולהלן. 13.4לשם בחירת הזוכה במכרז ,תשקול ועדת המכרזים של עיריית נס ציונה ,בין היתר ,את השיקולים הבאים: 13.4.1 ניסיונו של המשתתף ובכלל זה – כושרו המקצועי והמעשי שצבר בגופים ציבוריים /מוסדות ויכולתו לבצע את תנאי המכרז. 13.4.2 חוסנו הכלכלי של המשתתף ויכולתו הכספית לעמוד בהתחייבויות ובהוצאות הכרוכות בביצוע העבודות על פי החוזה. 13.4.3 כל פרט ו/או נתון אחר העשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודות נשוא מכרז זה וזאת על פי כל מידע שיובא לידיעת עיריית נס ציונה בהליכי בחירת הזוכה. 13.5עיריית נס ציונה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול או לדחות את הצעתו של משתתף ,לגביו היה לעירייה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו ו/או הפרת חוזה ע"י המשתתף ו/או חובות כספיים לעיריית נס ציונה וכיו"ב. 13.1עיריית נס ציונה רשאית לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד. 13 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 13.1העירייה שומרת לעצמה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמשתתפים ,לאחר פתיחת מעטפות ההצעות ,להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו ,בין היתר ,לצורך עמידתו בתנאי הסף של המכרז. .14 בחירת ההצעה הזוכה והודעה על הזכייה וההתקשרות 14.1הצעות המשתתפים ,תובאנה בפני ועדת המכרזים של עיריית נס ציונה ,אשר תקבע את ההצעה הזוכה במכרז. 14.2המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 14.3המזמין יבחר בהצעה שלפי החלטתו מתאימה לו ביותר ומעניקה לו את מירב היתרונות, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 14.4מסמכי המכרז של המשתתף שהצעתו נקבעה על ידי הועדה כהצעה הזוכה במכרז כאמור לעיל ,ייבדקו ובמידה והינם תקינים ועומדים בתנאי המכרז ,יאושר הזוכה ויוכרז כזוכה במכרז. 14.5עיריית נס ציונה תמסור לכל משתתף שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על החלטת הועדה ועל אישור ההצעה הזוכה. 14.1בין הזוכה לבין עיריית נס ציונה ייחתם חוזה ההתקשרות ,בשינויים המחוייבים ,אם יהיו כאלו כתוצאה מהחלטת עיריית נס ציונה. 14.1על מציע שיוכרז כזוכה במכרז להעביר תוך 1ימים מיום ההודעה על זכייתו את המסמכים הבאים ,והמצאתם בתוך תקופה זו הינה תנאי למימוש ההתקשרות עם הזוכה ותנאי לחתימת המזמין על ההסכם: 14.1.1 ערבות ביצוע בסך ,₪ 40,000תוקף הערבות יהא עד 90יום מיום סיום ההתקשרות בנוסח המצורף כנספח להסכם ,אשר תחודש בכל מימוש אופציה או חלק ממנה ,והמציע מתחייב לחדשה בהתאם. 14.1היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו לחתימת חוזה ההתקשרות כאמור בסעיף 15.4 לעיל ,תהיה עיריית נס ציונה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב לזוכה ,החל מן התאריך שייקבע על ידי עיריית נס ציונה בהודעה זו. 14.9במקרה שהמשתתף ,לרבות הזוכה ,יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה ,תהיה עיריית נס ציונה זכאית במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתה המוחלט ,לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר ככל שתמצא לנכון .כן תהיה עיריית נס ציונה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית כולה לטובתה, כפיצויים מוסכמים מראש ,וסכום הערבות הנ"ל ייחשב לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה .אין באמור לעיל כדי לפגוע או לגרוע בזכות מזכויותיה של עיריית נס ציונה על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין. 14 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 14.10המשתתף אשר ייבחר כזוכה במכרז יתייצב במשרדי עיריית נס ציונה בתוך 1ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו במכרז על מנת לחתום על חוזה התקשרות .לא מילא הזוכה אחר התחייבותו זו ,תהיה עיריית נס ציונה רשאית לחלט את הערבות שצרף המשתתף למסמכי המכרז מטעמו ,ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי עיריית נס ציונה בנושא חילוט הערבות ו/או זכייתו במכרז. 15 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות נספח א' לכבוד: עיריית נס ציונה רח' הבנים ,9 נס ציונה (להלן" :עיריית נס ציונה") הצהרת המשתתף במכרז שם המכרז: מס' המכרז: ביצוע עבודות תחזוקת מזגנים בנס ציונה. 19/15 אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים כדלקמן: אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו .1 מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות את דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. .2 אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מן המשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ההתקשרות ונספחיו. .3 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים במכרז. .4 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהיה תקפה על כל פרטיה, מרכיביה ,נספחיה וצרופותיה למשך 90יום מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות. העירייה רשאית לבקש להאריכה למשך 90יום נוספים ,ואנו נהיה חייבים לעשות כן. .5 להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בתוקף ובסכום הנקובים במסמכי המכרז. .1 בבעלותנו בית מלאכה לצורך כל עבודות התיקון לכל סוגי המזגנים באמצעות כלים וחלפים הנמצאים ברשותו. .1 אנו מעסיקים לפחות 3עובדים מקצועיים בעלי הסמכה של טכנאי מיזוג אוויר ,אשר למדו במוסדות מוכרים ובעלי דיפלומה/תעודה. .1 אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך ( 1שבעה) ימי עסקים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי חוזה ההתקשרות. .9 אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו ,אנו מסכימים שאת הערבות שצירפנו למכרז, כולה או מקצתה ,תחלטו כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש. .10 אנו מסכימים כי הצעתנו זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים ומורשים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. .11 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. פרטי המשתתף במכרז: שם המשתתף___________________________________ : כתובת________________________________________ : טלפונים_______________________________________ : שם איש קשר ומס' טלפון___________________________ : ________________ חתימה וחותמת ____________________ תאריך 16 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות נספח ב' -ערבות מכרז תאריך_______________ : לכבוד עיריית נס ציונה רח' הבנים ,9 נס ציונה (להלן" :עיריית נס ציונה") אג"נ; כתב ערבות מס'___________ .1 על פי בקשת _________________ (להלן " -המבקש") בקשר למכרז מס' 19/15הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של ( ₪ 30,000במילים :שלושים אלף שקלים חדשים) כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ביום ( 10.1.15היום האחרון להגשת ההצעות) (להלן " -סכום הערבות"). .2 סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך 10ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב ,חתומה ע"י ראש העיר ו/או גזבר העירייה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש. .3 לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4 תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום 10.9.15וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם נתבקשנו להאריכה. .5 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. בכבוד רב, בנק ............................................. סניף ........................................... 17 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות נספח ג' הצהרה על מעמד משפטי על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי בהתאם לפירוט שלהלן: חברה (יש למלא את הפרטים בסעיפים א' – ו') שותפות (יש למלא את הפרטים בסעיפים א' – ז'). א. שם( ________________________ :יש לצרף תדפיס מרשם החברות/השותפויות ביחס לשם המשתתף). ב. כתובת _________________________________. ג. טלפון __________________________________. ד. מס' עוסק מורשה ________________________. ה. מס' חברה /שותפות ברשם החברות __________________. ו. שמות בעלי זכויות החתימה בחברה /בשותפות ז. .1 ____________ מס' זהות _____________ שם משפחה ___________ ___________ דוגמת חתימה שם פרטי .2 ____________ מס' זהות _____________ שם משפחה ___________ ___________ דוגמת חתימה שם פרטי .3 ____________ מס' זהות _____________ שם משפחה ___________ ___________ דוגמת חתימה שם פרטי .4 ____________ מס' זהות _____________ שם משפחה ___________ ___________ דוגמת חתימה שם פרטי במקרה של שותפות – שמות השותפים: .1 ____________ מס' זהות _____________ שם משפחה ___________ ___________ דוגמת חתימה שם פרטי .2 ____________ מס' זהות _____________ שם משפחה ___________ ___________ דוגמת חתימה שם פרטי .3 ____________ מס' זהות _____________ שם משפחה ___________ ___________ דוגמת חתימה שם פרטי .4 ____________ מס' זהות _____________ שם משפחה ___________ ___________ דוגמת חתימה שם פרטי אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים. _______________ שם פרטי ________________ _______________ תאריך שם משפחה ______________ חתימה דוגמת חותמת_______________________ : 18 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות נספח ד' טופס הגשת הצעות מחיר .1האחוז הקבוע המבוקש על ידנו כהנחה על המחיר המוצע במחירון חלקי החילוף (נספח ד'2 למכרז) כמפורט בטבלת דגמי המתקנים (נספח ד' 1למכרז) ,כאמור בסעיף 1.1לעיל ,הינו: הנני מציע לבצע את העבודות המפורטות בכתב הכמויות ,במחירון חלקי החילוף בניכוי אחוז הפחתה אחיד של .________% .2למען הסר ספק ,יובהר כי האחוזים הנקובים כוללים גם מע"מ כחוק. .3בנוסף לתמורה המוצעת עבור תיקון חלקי מתקני מיזוג האוויר ,תעריף קבוע לשעת עבודה יהיה בסך ( ₪ 250מאתיים וחמישים שקלים חדשים) הכוללים מע"מ. .4במקרים שבהם סוג התקלה אינו מופיע במחירון המצורף כנספח ד' 2למכרז זה ,אזי יחול המחיר הקבוע במחירון "דקל" בניכוי 20%הנחה. שם המשתתף__________________________: כתובת המשתתף________________________: מס' טלפון של המשתתף__________________ : חתימה וחתימת המשתתף___________________________ : *** *** כלל התמורה המבוקשת במכרז זה ובהצעה כוללים מע"מ בשיעורו ביום הגשת ההצעה. יודגש ,כי מלוא התמורה הנקובה בהצעה ואשר תשולם לזוכה כוללת מע"מ. מובהר ומודגש בזאת כי שינוי בשיעור המע"מ לא ישנה המחיר הנקוב בהצעה ו/או בחוזה. 19 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות נספח ד' 1 מפרט דגמי מתקני מיזוג אוויר 20 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות נספח ד'2 מחירון חלקי חילוף למזגנים יח' כמות תאור 1 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP1כולל מילוי גז וקבל R22 יח' 1 2 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP2כולל מילוי גז וקבל R22 יח' 1 3 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP3כולל מילוי גז וקבל R22 יח' 1 4 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP3תלת פזי כולל מילוי גז וקבל R22 יח' 1 5 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP4כולל מילוי גז וקבל R22 יח' 1 6 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP4תלת פזי כולל מילוי גז וקבל R22 יח' 1 7 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP5תלת פזי כולל מילוי גז וקבל R22 יח' 1 8 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP6תלת פזי כולל מילוי גז וקבל R22 יח' 1 9 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP1כולל מילוי גז וקבל R410A יח' 1 10 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP2כולל מילוי גז וקבל R410A יח' 1 11 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP3כולל מילוי גז וקבל R410A יח' 1 12 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP3כולל מילוי גז וקבל R410A יח' 1 13 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP4כולל מילוי גז וקבל R410A יח' 1 14 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP4תלת פזי כולל מילוי גז R410A יח' 1 15 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP5תלת פזי כולל מילוי גז R410A יח' 1 16 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP6תלת פזי כולל מילוי גז R410A יח' 1 17 החלפת מנוע מאייד למזגן תדיראן אלפין אלקטרה או אלקו כולל חיווט כולל קבל יח' 1 18 החלפת מנוע מעבה למזגן תדיראן אלפין אלקטרה או אלקו כולל חיווט כולל קבל יח' 1 19 החלפת מנוע מעבה+כנף/מאיץ למזגן תדיראן אלפין אלקטרה או אלקו כולל חיווט כולל קבל יח' 1 21 מחיר יח סך הכל 1,500 1,850 2,250 2,500 2,650 2,750 3,270 3,800 1,500 1,850 2,250 2,500 2,650 2,850 3,400 4,000 1,000 1,100 1,350 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 20 החלפת מאיץ למנוע מעבה למזגן תדיראן אלפין אלקטרה או אלקו יח' 1 21 החלפת מאיץ למנוע מאייד למזגן תדיראן אלפין אלקטרה או אלקו יח' 1 22 החלפת מנוע מאורר למזגן חלון כולל קבל יח' 1 23 החלפת מאיץ למנוע מאורר למזגן חלון יח' 1 24 החלפת כנף למנוע מאורר למזגן חלון יח' 1 25 החלפת קבל בין 4ל 20מיקרופרד יח' 1 26 החלפת קבל בין 25ל 35מיקרופרד יח' 1 27 החלפת קבל בין 40ל 50מיקרופרד יח' 1 28 הוספת קבל התנעה SPP6 יח' 1 29 התקנת ונטיל שרות +מילוי גז למזגן חלון יח' 1 30 מילוי גז למזגן מפוצל R22 יח' 1 31 מילוי גז למזגן מפוצל R410 יח' 1 32 תיקון נזילת גז +מילוי גז למזגן מפוצל R22 יח' 1 33 תיקון נזילת גז +מילוי גז למזגן מפוצל R410 כולל שטיפה עם חנקן וביצוע ואקום על המערכת יח' 1 34 מילוי גז למזגן חלון יח' 1 35 תיקון חיווט חשמלי במזגן יח' 1 36 החלפת טרמוסטט מכני למזגן חלון או מפוצל יח' 1 37 החלפת סלקטור למזגן חלון או מפוצל יח' 1 38 החלפת יחידת פיקוד אלקטרוני במזגן מפוצל קומפלט יח' 1 39 החלפת כרטיס למזגן EMD יח' 1 40 החלפת עינית למזגן EMD יח' 1 41 החלפת מנוע מאייד למזגן מיני מרכזי יח' 1 22 400 600 300 150 150 280 280 300 360 400 470 470 850 950 150 300 250 250 1,000 1,200 380 1,150 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 42 החלפת כרטיס למעבה מזגן אלקו/אלקטרה עד HP2 יח' 1 43 החלפת כרטיס למעבה מזגן אלקו/אלקטרה עד HP6 יח' 1 44 החלפת מנוע מאייד +מאיץ למזגן מרכזי יח' 1 45 החלפת מאיץ למזגן מיני מרכזי יח' 1 46 החלפת רום טרמוסטט למזגן מפוצל או מיני דגם ERT50דיגיטל או ש"ע מאושר כולל קונטקטור קומפלט יח' 1 47 פתיחת סתימת ניקוז במזגן יח' 1 48 הוספת דיאיסר מכני יח' 1 49 הוספת דיאיסר דיגיטלי אלפא 15 יח' 1 50 הוספת פרסוסטט לחץ גבוה דנפוסט למעבה קומפלט יח' 1 51 ביקור טנאי ללא תיקון יח' 1 52 טיפול ביחידת מיזוג הכולל בדיקת לחצים ובדיקה חשמלית כולל תיקון חיווט במידת הצורך+ניקוי אמבטיית ניקוז יח' 1 53 החלפת פנל פיקוד למזגן אלפיין יח' 1 יח' 1 1 A20*3 650 800 1,450 600 750 300 150 180 650 220 380 200 54 החלפת מגען 55 תיקון קצר חשמלי במזגן יח' 56 החלפת משאבת חום עד 5/8 יח' 1 57 החלפת משאבת חום עד 3/4 יח' 1 1200 58 החלפת סליל למשאבת חום יח' 1 350 59 החלפת רגש למזגן תדיראן יח' 1 320 60 החלפת רגש למזגן אלקטרה או אלקו יח' 1 320 61 שטיפת מערכת בחנקן יח' 1 450 23 480 300 1,000 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 62 שטיפת מעבה/מאייד עם חומר ניקוי סוללות יח' 1 800 63 פרוק מאייד מזגן מיני שטיפה במסיר שומנים והתקנתו קומפלט יח' 1 1500 64 פרוק מאיץ של מזגן מפוצל/עילי שטיפה ניקוי והתקנתו קומפלט כולל ניקוי סוללה עם מברשת יח' 1 600 65 שטיפת מזגן חלון בדגריזר יח' 1 200 66 החלפת מגש ניקוז פנימי למזגן אלפין תדיראן אלקטרה או אלקו יח' 1 800 67 הוספת מגש ניקוז למזגן חלון יח' 1 100 68 הוספת מגש ניקוז למזגן מפוצל יח' 1 350 69 הוספת דמפר חשמלי דןגמת טויטופלסט "+ 8 רום טרמוסטט יח' 1 750 70 בהוספת דמפר חשמלי דוגמת טויטופלסט "+10 רום טרמוסטט יח' 1 850 71 הוספת משאבת ניקוז נמוכה 650 72 החלפת אמבטית ניקוז במאייד מזגן סקולר יח' 1 550 73 החלפת אמבטית ניקוז במאייד מזגן אלקטרה 35 יח' 1 550 74 אספקה והתקנה משאבת מים יח' 1 350 75 טיפול תקופתי ביח' (VRFבמוקד) יח' 1 800 76 טיפול תקופתי ביח' אויר צח (במוקד) יח' 1 800 24 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות נספח ה' אישור על קיום ביטוחים לכבוד עיריית נס ציונה רח' הבנים ,9 נס ציונה (להלן" :עיריית נס ציונה") אג"נ, הנדון :אישור על קיום ביטוחים של ___________________________ (להלן" :הספק") אני הח"מ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן: .1אנו הוצאנו לבקשת הספק פוליסות לביטוח לעניין תחזוקת מזגנים עבור עיריית נס -ציונה ועל עבודה נילווה עבור העירייה ,כמפורט להלן: א. ביטוח הציוד של הספק במלוא ערך כינונם עד להעברתם לרשות העירייה ,כנגד אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח " אש מורחב" לרבות ,אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,שבר מכני ,רעידת אדמה ,פרעות ,שביתות ,נזק בזדון ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות ,פגיעה תאונתית ( ,)IMPACTפגיעה ע"י כלי טייס ,פריצה. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העירייה והבאים מטעמה, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון. ב .פוליסה לביטוח חבות מוצר לכיסוי אחריותו של הספק על-פי כל דין ,לרבות ביטוח אחריותו על-פי חוק האחריות למוצרים פגומים – תש"מ .1910 הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה המתייחסת לתכנון ופיקוח ,אבדן מסמכים ,הזמנת חומרים, איחור ואי יושר עובדים. על הפוליסה תחול תקופת גילוי מוארכת: במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש ,מסיבה כלשהי ,מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת למשך 1חודשים נוספים ,מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו ,וכל אירוע שאירע במהלך תקופת הביטוח או התקופה הרטרואקטיבית והעלול להוביל לתביעה ,שלגביו תימסר לנו הודעה במהלך תקופת הביטוח או בתקופה המוארכת, יחשב לכל נושא ועניין כתביעה שהוגשה במהלך תקופת הביטוח. בגבול אחריות של ₪ 4,000,000 :למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. ההשתתפות העצמית עומדת על ____________ תאריך רטרואקטיבי_________________ ג. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הספק והבאים מטעמו על-פי דין בגין פגיעה ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא. בגבול אחריות של ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. מוצהר בזאת כי רכוש העירייה ו/או של מי מטעמה ייחשב כרכוש צד שלישי לצורך פוליסה זו. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות נובעת מ; אש ,התפוצצות ,אדים ,שיטפון ,בהלה, מכשירי הרמה ,מעליות ,פריקה וטעינה ,בעלי חיים ,מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה ,זיהום תאונתי ,שביתות והשבתות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לבטוח לאומי. 25 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות הביטוח כאמור בסעיפים ב' ו-ג' יורחב לשפות את העירייה ו/או הבאים מטעמה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק. בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. ד. ביטוח חבות מעבידים בגין חבות הספק כלפי עובדיו תוך כדי ועקב עבודתם. הביטוח מורחב לכסות את העירייה במידה ותקבע כמעבידתם של עובדי הספק ו/או מי מהם. ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ומנוחה ,פתיונות ורעלים ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם וכן העסקת נוער כחוק. גבול אחריות למקרה ולתקופת ביטוח שנתית ₪ 20,000,000 : .2תקופת הביטוח בכל הפוליסות היא החל מ ____________ -ועד _______________ (שני התאריכים נכללים). .3אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים: א .העירייה נכללת כמבוטחת נוספת. ב .אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות בתום לב על ידי הספק לא יפגעו בזכויות העירייה. כמו כן ,זכויות העירייה לא תיפגענה מחמת אי הודעה על אירוע נזק ,איחור בהגשת תביעה . ג .נכלל תנאי הקובע כי ביטול הפוליסות ו/או צמצומן יעשה בהודעה מוקדמת בכתב שתישלח בדואר רשום לעירייה 30יום לפני מועד הביטול ו/או הצמצום. .4הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות עבור הביטוחים. .5כל סעיף בפוליסות(אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות הספק ו/או מבטחיו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה. לגבי העירייה הביטוח על-פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות תביעת השתתפות ממבטחי העירייה. .1ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהסכם ,ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות שינוי לרעה ללא הודעה מראש ובכתב. חתימת חברת הביטוח תאריך מס'______________ פוליסת רכוש פוליסת ביטוח חבות מוצר מס' _____________ פוליסת ביטוח צד שלישי מס' ______________ פוליסת חבות מעבידים מס' ______________ 26 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות נספח ו' ניסיון המציע א .למציע ניסיון מוכח באספקת ,ביצוע עבודות תחזוקה למזגנים החל משנת _________ (יש למלא) (כזכור ,תנאי סף הינו 3שנות ניסיון). שם הלקוח 1 2 3 4 5 1 1 1 9 10 תקופת העבודה עם הלקוח (לפחות בשלוש השנים האחרונות) היקף כספי לשנה (ממוצע) פרטי איש קשר ומספר טלפון נייד מיום ___________ עד ליום __________ מיום ___________ עד ליום __________ מיום ___________ עד ליום __________ מיום ___________ עד ליום __________ מיום ___________ עד ליום __________ מיום ___________ עד ליום __________ מיום ___________ עד ליום __________ מיום ___________ עד ליום __________ מיום ___________ עד ליום __________ מיום ___________ עד ליום __________ 27 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות נספח ז' תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים לכבוד: עיריית נס ציונה רח' הבנים ,9 נס ציונה (להלן" :עיריית נס ציונה") שם המכרז: מס' המכרז: ביצוע עבודות תחזוקת מזגנים בנס ציונה. 19/15 אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים כדלקמן: .1הנני מצהיר כי התקיים במשתתף ובבעלי השליטה במשתתף האמור להלן: (א) המשתתף ובבעל/י השליטה בו ,מקיימים חובותיהם בעניין זכויות עובדים עפ"י חוקי העבודה. .2הנני מצהיר כי ככל שאזכה במכרז ,אזי המשתתף מתחייב שלא יעסיק עובדים זרים לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה. .3הנני מתחייב בזאת לקיים לאורך כל תקופת החוזה שייחתם ,אם ייחתם ,לגבי העובדים שיועסקו על ידי ,בין היתר ,את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן: - חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט;1959- חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א;1951- חוק דמי מחלה ,תשל"ו;1911- חוק חופשה שנתית ,תשי"א;1950- חוק עבודת נשים ,תשי"ד;1954- חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו;1915- חוק עבודת הנוער ,תשי"ג;1953- חוק החניכות ,תשי"ג;1953- חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תשי"א;1951- חוק הגנת השכר ,תשי"ח;1951- חוק פיצויי פטורין ,תשכ"ג;1913- חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה;1995- חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1911- חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב;2002- הנני מצהיר כי שמי הוא ________________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת. ________________ תאריך _______________________ שם המצהיר +חתימה אימות חתימה אני הח"מ .עו"ד מאשר בזאת כי ___________________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה __________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו. ________________ שם ____________________ חותמת וחתימה 28 _______________ תאריך ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות נספח ח' תצהיר בעניין עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום לכבוד: עיריית נס ציונה רח' הבנים ,9 נס ציונה (להלן" :עיריית נס ציונה ") שם המכרז: מס' המכרז: ביצוע עבודות תחזוקת מזגנים בנס ציונה. 19/15 אני הח"מ _________________ ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר כלהלן: הריני לאשר בזאת כדלקמן: .1 עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1911-להלן- החוק) הקבלן או בעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה -עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1911-שנעברה לאחר יום .)31.10.2002 או הקבלן ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה -עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1911-שנעברה לאחר יום , 31.10.2002אולם במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי] הנני מצהיר כי שמי הוא ________________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת. ______________________ שם המצהיר +חתימה ________________ תאריך אימות חתימה אני הח"מ .עו"ד מאשר בזאת כי ___________________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ____________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו. _________ _______ שם ____________________ חותמת וחתימה 29 _______________ תאריך ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות נספח ט' התחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין לכבוד: עיריית נס ציונה רח' הבנים ,9 נס ציונה (להלן" :עיריית נס ציונה ") שם המכרז: מס' המכרז: ביצוע עבודות תחזוקת מזגנים בנס ציונה. 19/15 אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים כדלקמן: .1הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א- ( 2001להלן" :החוק") ,והתקנות לפיו ,חל עלי כנותן השירותים במסגרת מכרז 19/15של עיריית נס ציונה לפיתוח נס ציונה בע"מ (להלן" :עיריית נס ציונה"). .2הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור ,מראש, של משטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק .אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המעביד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום של תעודת הזהות של הבגיר המועמד לעבודה ,והכל בהתאם לחוק. .3הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם או גוף ,כמתחייב מהוראות החוק ,לשמור את האישורים ולהציגם לעיריית נס ציונה בכל עת שאדרש. הנני מצהיר כי שמי הוא ________________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת. ________________ תאריך ______________________ שם המצהיר +חתימה אימות חתימה אני הח"מ .עו"ד מאשר בזאת כי ___________________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ____________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו. ________________ שם ____________________ חותמת וחתימה 30 _______________ תאריך ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות נספח י' נוסח אישור רואה חשבון לכבוד: עיריית נס ציונה רח' הבנים ,9 נס ציונה (להלן" :עיריית נס ציונה") שם המכרז: מס' המכרז: ביצוע עבודות תחזוקת מזגנים בנס ציונה. 19/15 אנו ,משרד רו"ח ________________________________ ,רואי החשבון המבקרים של ______________________________ (להלן" :המציע") ,מאשים כי ביקרנו את האמור בהצהרה של המציע בדבר נתוני ההכנסות של החברה הנובעות מאספקת והתקנת מזגנים בשנים ,2012-2014ואת האמור בדבר נתוני ההיקף הכספי של הגופים הכלולים בהצהרה ,והרינו לאשר כי הכנסות המציע הנובעות מאספקת והתקנת מזגנים אינן נמוכות מ ₪ 300,000 -בשנה כולל מע"מ. ערכנו את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות .הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. לדעתנו ,האמור בהצהרה בדבר נתוני ההכנסות של המציע הנובעות מפרסום בשנים ,2012-2014והאמור בדבר נתוני ההיקף הכספי של הגופים הכלולים בהצהרה ,משקף באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בהם וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה ההצהרה. בברכה, _____________________ רואי חשבון 31 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות נספח יא עיריית נס-ציונה מכרז פומבי מס' 19/15 הצהרה בדבר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה תאריך__________: לכבוד עיריית נס -ציונה א.ג.נ,. הנני מצהיר בזאת כי עיריית נס ציונה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: סעיף 122א (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן: "חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם העירייה; לענין זה" ,קרוב" -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות". כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע: "חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה" ,חבר מועצה" - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()5(1-ב))". סעיף ( 114א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי: "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום הסכם שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה". .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא סוכן או שותף. אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. אין לי בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות. ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א (ב)( )3לפקודת העיריות ,לפיהן מועצת העירייה ברוב 2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. שם המשתתף___________________ : חתימת המשתתף__________________ : 32 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות ח ל ק ב' – מ ס מ כ י ה ה ת ק ש ר ו ת חוזה שנערך ונחתם בנס ציונה ביום _____ בחודש ___________ בשנת 2015 בין: עיריית נס ציונה ח"פ ________________ מרח' הבנים ,9נס ציונה לבין: ________________________________ בע"מ (להלן" :עיריית נס ציונה " ו/או "המזמין") מצד אחד, ח"פ _____________ מרח' ______________ הואיל (להלן" :הקבלן") מצד שני, ועיריית נס ציונה (להלן" :העירייה") פירסמה את מכרז 19/15במסגרתו הזמינה מציעים להציע הצעות לביצוע עבודות תחזוקת מזגנים בעיר נס ציונה (להלן: "העבודות"); והקבלן מעוניין לתת לעירייה את השירותים לפי צרכי העירייה והנחיותיה ובהתאם לתנאים והתמורה ,כמפורט בחוזה זה; והצעת הקבלן הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז; והואיל והואיל והקבלן מצהיר כי הוא מוסמך על פי הוראות כל דין לבצע את העבודות נשוא חוזה זה ,כמפורט בחוזה על נספחיו ,ומתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין; והקבלן מצהיר ,כאמור במסמכי המכרז ,כי הינו בעל הידע ,המיומנות והניסיון הדרושים לצורך ביצוע העבודות כאמור ובידיו כל האמצעים ,הכלים וכוח האדם המיומן ,הדרושים לביצוע העבודות ברמה הגבוהה ביותר וכי הינו מוכן לקבל על עצמו את ביצוע אספקת והתקנת המזגנים בתנאים כמפורט בחוזה זה; ועיריית נס ציונה מעונינת למסור לספק את ביצוע העבודות ,והכל כאמור בתנאי חוזה זה להלן; והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין עיריית נס ציונה לבין הקבלן ,וזאת ,בין היתר ,בהתחשב בתנאי והואיל והואיל והואיל והואיל ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעסיק; לפיכך ,הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים .1 כדלקמן: מבוא ,הגדרות ונספחים 1.1 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו. 33 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 1.2 כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות והתמצאות בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו לצרכי פירושו. 1.3 הגדרות 1.3.1 "בית מלאכה" – מקום בו ניתן לבצע את כל הפעולות הנדרשות לתיקון המזגן ואשר לא ניתן לבצעם במקום התקלה ובכלל זה פירוק ,הרכבה, הובלה ,החלפת חלקים ,ריתוך ,מילוי גז וכו' .בבית המלאכה יהיו קיימים הכלים הנדרשים לביצוע העבודות הנ"ל ,מלאי חלפים ,שירותי מים ,חשמל, לחץ אויר ועוד המתאימים לתנאי העבודה הנדרשים. 1.3.2 "הקבלן" ;________________________ - 1.3.3 "החוזה" " /חוזה זה" – חוזה זה על נספחיו; 1.3.4 "המכרז" – מכרז מס' 19/15אשר פורסם על ידי עיריית נס ציונה ,על נספחיו; 1.3.5 "המפקח" – נציג עיריית נס ציונה לצורך פיקוח שוטף על ביצוע התחייבויות הקבלן על פי המכרז וחוזה זה .הודעה על זהותו תימסר לספק בכתב; 1.3.1 "העבודות" ו/או "הטובין" – ביצוע עבודות תחזוקת מזגנים בעיר נס ציונה, הכוללות את כל שירותי האחזקה והתיקונים הדרושים לפעילותו התקינה של המזגן וכל תקלה או החלפת כל חלק הטעון החלפה ,לרבות מנוע ,מעבה, מאייד ,מדחס ,חלקי הגוף השונים ,גז ,שלט ועוד ,כמפורט בחוזה זה על נספחיו; 1.3.1 "העירייה" – עיריית נס ציונה; 1.3.1 "הערבות" – ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב כנספח ב' לחוזה; 1.3.9 "מדד המחירים לצרכן" – משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם בכל חודש ,על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה ,או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו; " 1.3.10מדד הבסיס" – מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15.1.15בגין חודש מאי שנת ;2015 " 1.3.11המדד החדש" – המדד ביום התשלום בפועל; " 1.3.12הפרשי הצמדה למדד" – אם יתברר ,לפני מועד החזר הוצאה או תשלום, על פי חוזה זה ,כי המדד החדש שונה ממדד הבסיס ,אזי יהיה הצד עליו מוטל התשלום ,על פי חוזה זה ,חייב לשלם למשנהו או לקבל ממנו את אותו תשלום כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס; " 1.3.13ריבית" – ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל החשב הכללי החל מן המועד הקבוע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל; 34 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות " 1.3.14תיק אישורים" – כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים ,מכל מין וסוג שהם ,הדרושים על פי כל דין לביצוע עבודות תחזוקת מזגנים של עיריית נס ציונה ; 1.4 1.5 .2 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה גופו: 1.4.1 נספח א' – מפרט דגמי מתקני מיזוג אוויר קיימים; 1.4.2 נספח א'–1מחירון ; 1.4.3 נספח ב' – כתב ערבות; 1.4.4 נספח ה' לחלק א' למסמכי המכרז – אישור קיום ביטוחים; 1.4.5 נספח ג' -כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום; מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה גופו. ההתקשרות 2.1 העירייה מוסרת בזאת לקבלן ,על פי צרכיה ,בכפוף לתקציבה המאושר על ידי גזברות העירייה ובהתאם לשיקול דעתה ,והקבלן מקבל בזאת על עצמו לבצע העבודות בקבלנות ,כקבלן עצמאי ,והכל בהתאם להוראות החוזה ולמסמכי המכרז האחרים ,להנחת דעתו המוחלטת של המפקח ,וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו. 2.2 למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם מפורשות כי התקשרות העירייה עם הקבלן מכח חוזה זה וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי גזברות העירייה וכן בקבלת כל האישורים התקציביים הדרושים לשם מימון ביצוע העבודות. 2.3 יובהר ,כי העירייה תזמין עבודות מהקבלן בהתאם לצרכיה ,לשיקול דעתה, תקציבה ובכפוף לאישור תקציבי ובהתאם להזמנות תקציביות מאושרות כדין וצווי התחלת עבודה שיימסרו לקבלן. 2.4 בתקופת ההתקשרות יבצע הקבלן עבודות תחזוקת מזגנים עבור כ 1,040 -מזגנים הממוקמים במוסדות עירוניים ברחבי נס ציונה ומזגנים אשר יתווספו למסגרת התחזוקה לאורך תקופת ההתקשרות ,הכוללות את כל שירותי האחזקה והתיקונים הדרושים לפעילותו התקינה של המזגן וכל תקלה או החלפת כל חלק הטעון החלפה ,לרבות מנוע ,מעבה ,מאייד ,מדחס ,חלקי הגוף השונים ,גז ,שלט ועוד, כמפורט בחוזה זה על נספחיו. 2.5 רשימה ובה פירוט של המזגנים כולל הדגם של כל מזגן ,כמות המתקנים מאותו הסוג ומיקום בעיר מסומנת כנספח א' ומצורפת לחוזה זה כחלק בלתי נפרד. 2.1 לקבלן תהיה אפשרות לסייר בכל המקומות בהם מותקנים המזגנים שבתחום אחריותו לצורך הכרה ובדיקת כל המזגנים הנמצאים במתקנים ,זאת היות ומספר המזגנים המופיעים בכתב הכמויות הינם נתונים המצויים בידי העירייה ואינם מהווים מספר סופי מוחלט .הסיור יתבצע תוך חודש ימים מיום תחילת ההתקשרות .לציין כי בעירייה קיים מגוון רחב של מזגנים מדגמים ומשנות ייצור שונות. 35 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 2.1 הקבלן יבצע את עבודות תחזוקת המזגנים במוסדות העירייה השונים ,לרבות במוסדות חינוך ו/או בבניין העיריה ו/או בכל מקום אחר בתחום העירייה ,לפי הנקוב בצווי התחלת העבודה ו/או לפי הוראות המפקח מטעם עיריית נס ציונה. 2.1 הקבלן יבצע ויספק בעצמו ובאמצעות עובדיו או באמצעות קבלני משנה ועל חשבונו את העבודות לרבות כל האמצעים ,האביזרים ,הציוד ,האמצעים ,החומרים ,כח האדם ,הרשיונות ,האישורים ,ההיתרים ,אמצעי העזר ,אמצעי ההובלה ,ההנפה, האחסנה ,השינוע ,המיגון ,האנרגיה וכל דבר נוסף ו/או אחר הנדרש במסמכי מכרז זה ו/או בכל דין ,תקן או "פרקטיקה טובה" המקובלת ,המחמיר מביניהם. 2.9 הקבלן מסכים ומצהיר בזאת במפורש כי ידוע לו שהעירייה רשאית שלא לבצע באמצעותו את העבודות כלל ,או לא לבצען במלואן ,אם מחמת אחד הטעמים המנויים לעיל ואם מחמת סיבה אחרת כלשהי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או סעד אחר בגין העבודות שלא בוצעו כאמור .למען הסר ספק ,הקבלן מוותר בזאת במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור ,לרבות טענה בנוגע להיקף העבודות אשר נמסרו לביצועו. 2.10 ככל שלא נקבע בצו התחלת העבודה מועד אחר ,אזי המועד לביצוע העבודה שנדרשה הינו בתוך 24שעות ממועד המצאת צו התחלת העבודה. 2.11 אם לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודות כאמור לעיל ,העירייה תהיה רשאית למסור את ביצוע אותה עבודה לידי קבלן אחר או לבצעה בעצמה ולחייב את הקבלן בהוצאות ביצוע כל העבודה על ידי הקבלן האחר בתוספת ,15%לרבות הוצאות נלוות ,גם אם מחירי העבודה יעלו על מחיר העבודה בהצעת הקבלן ,וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של העירייה על פי חוזה זה ובהתאם לכל דין. 2.12 יודגש ,כי לא תינתן כל ארכה לביצוע העבודות בשל ימים גשומים ,חגים ,סגר בשטחים וכיו"ב. 2.13 הקבלן מתחייב לשמור על קשר מיידי ורצוף עם המפקח ועם המוקד העירוני ולהיות זמין לביצוע העבודות שתידרשנה ,במשך 24שעות ביממה ,לרבות בחגים ובמועדים ובשבתות ובעתות חירום ומלחמה .לצורך כך ,על הקבלן להיות מצוייד באמצעי קשר קבועים ו/או ניידים ,אותם יחזיק על חשבונו. 2.14 מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה ,העיריה תהא רשאית להזמין ביצוע עבודות בהיקפים התואמים לצרכיה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שתהא מחוייבת באיזה אופן שהוא להיקף עבודות כלשהו ,והקבלן מתחייב לבצע את העבודות בנאמנות ,בשקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון העירייה ,בכל היקף שיידרש, ובהתאם להוראות העיריה ובמחירי הצעתו .למען הסר ספק ,התמורה לפי חוזה זה תיקבע רק על פי העבודות שבוצעו בפועל בהתאם להזמנות העירייה על פי חוזה זה. 2.15 הקבלן לא יעשה שום שינוי בכל חומר ,עבודה ,רכיב ,מוצר ,תנאי או תהליך שנקבוע בחוזה ,אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש .המזמין יהיה רשאי להכניס שינויים לא מהותיים בפרטים ,בדגמים או בסדרי העבודה ועל הקבלן יהיה לבצע הוראות כאמור ,שיקבל בכתב מאת המזמין ,ללא תוספת מחיר. 36 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 2.11 הקבלן מתחייב כי במהלך תקופת ההתקשרות לא יחול שינוי בתמורה עליה סוכם ועל בסיסה זכה במכרז .הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עיריית נס ציונה בגין ובקשר לכך. .3 הצהרות הקבלן 3.1 הקבלן מצהיר בזאת ,כי בדק היטב את מסמכי המכרז ,חוזה זה על נספחיו וברורים לו היטב מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותיו על פי חוזה זה. 3.2 הקבלן מצהיר ,כי ביקר באתרים ,בחן את כל הנ"ל באופן יסודי ומצא את כל אלו מתאימים לצרכיו ולצורכי חוזה זה .הקבלן מוותר מראש על כל טענת מום ו/או אי התאמה ו/או ברירה ו/או פגם בהם. 3.3 הקבלן מצהיר בזאת כי יבצע את כל העבודות בהתאם להוראות עיריית נס ציונה ובהתאם לקבוע בכל דין. 3.4 הקבלן מצהיר כי יש לו את מלוא הידע והכישורים לביצוע העבודות. 3.5 הקבלן מצהיר ומתחייב כי בידיו כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר הנדרש ,ככל שנדרש ,על פי כל דין לביצוע כל העבודות ו/או השירותים נשוא חוזה זה והוא מתחייב כי בכל תקופת תוקפו של חוזה זה יהיו בידיו כל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין כשהם תקפים. 3.1 הקבלן מתחייב להודיע לעירייה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו ,לרבות על ביטול כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר ,כאמור ,וכן על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו לבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה. 3.1 הקבלן מצהיר כי כל העבודות כמפורט בחוזה זה תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים ובעלי הסמכה ,המתאימים לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות העובדים מיומן ומתאים לביצוע כל העבודות /ואו השירותים הכרוכות או הנובעות מתנאי חוזה זה. 3.1 מובהר כי נכונותם של הצהרות הקבלן המפורטים בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בחוזה זה .אי נכונות של הצהרות אלה או חלקם ,בין בעת חתימת חוזה זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של חוזה זה מצד הקבלן. .4 התחייבויות הקבלן מבלי לגרוע מהתחייבויותיו האחרות של הקבלן על פי חוזה זה: 4.1 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,כמפורט בחוזה זה. 4.2 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ,בנאמנות ,בדייקנות, במומחיות ומתחייב לכך שהצוות אשר יעסיק בביצוע העבודות ו/או כל גורם אשר יעסוק בביצוע העבודות על פי חוזה זה ,יהיה בעל כל הכישורים וההסמכה המתאימים לביצוע העבודות. 4.3 הקבלן יבצע את העבודות בצורה מלאה ,בנאמנות ,ובמסירות תוך קיום כל התחייבויותיו המפורטות במסמכי הליך המכרז ,והכל לשביעות רצונה המלאה של עיריית נס ציונה. 4.4 הקבלן מתחייב כי בעת ביצוע עבודות תחזוקת המזגנים הוא יבטיח את שלומם של כל הנמצאים במקום ההתקנה או בסמיכות לו ואת שלמותו של רכוש עיריית נס 37 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות ציונה במקומות בהם תתבצע ההתקנה ואת שמירת הסדר בכל האתרים .מבלי לגרוע מהאמור ,מתחייב הקבלן לפעול באופן נמרץ ויעיל ולנקוט בכל האמצעים שיידרשו ,למניעת כל סיכון לפגיעה בגוף או ברכוש ,למניעת כל נזק כאמור ,להקטנת כל נזק כזה אם אירע ולהושטת כל עזרה שתידרש מטעמו ,בקרות נזק כאמור. 4.5 הקבלן מתחייב להעסיק במסגרת ביצוע העבודות לעירייה כח אדם בהיקף ובאיכות הנדרשים להפעלת המכרז וביצוע העבודות ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם לדרישות עיריית נס ציונה ובכל מקרה יעסיק הקבלן בכל רגע נתון בביצוע העבודות לא פחות מ 3 -עובדים מקצועיים ,כמפורט בחוזה זה על נספחיו לרבות בהצעה ובמכרז. 4.1 הקבלן מתחייב כי לביצוע העבודה המקצועית לתיקון המזגנים יועסקו אך ורק עובדים מקצועיים בעלי הסמכה של טכנאי מיזוג אוויר ,אשר למדו במוסדות מוכרים ובעלי דיפלומה/תעודה .לעבודות נלוות יועסקו עובדים בעלי רישיון עבודה מתאים לסוג העבודה המבוצע( .לדוגמא :לעבודות חשמל יועסקו חשמלאים בעלי רישיון מתאים למתקן החשמלי המטופל כנדרש בחוק החשמל). 4.1 הקבלן מתחייב כי כל עובדיו יהיו מצוידים בכלי העבודה הנדרשים לשם ביצוע השירות. 4.1 הקבלן מתחייב בזאת לציית להוראות עיריית נס ציונה ו/או המפקח בכל הנוגע להתנהגותו שלו ו/או התנהגות כל מי מטעמו בקשר לעבודות ו/או בכל הכרוך בכך. 4.9 הקבלן מתחייב לנקוט בעת ביצוע העבודות בכל אמצעי הזהירות למניעת תאונות ומפגעים ,וכן כי ידאג ,בין היתר ,להסרת מכשולים ,הצבת מחסומים ,שלטי אזהרה. 4.10 הקבלן מתחייב לדווח לעירייה מיידית על כל נזק ו/או מפגע שנגרם במהלך ביצוע העבודות. 4.11 הקבלן מתחייב לבדוק את אתר הביצוע ,לעיין במסמכים הקשורים במקום ולהכיר את תנאי ביצוע העבודה במקום ,כגון :דרכי גישה ,גודל פתחים וכיו"ב .עם הגשת ההצעה ,על הקבלן להביא בחשבון את התנאים כמצויין לעיל ואי ידיעת התנאים למילוי המכרז בקשר לעבודה ,מקום ודרכי גישה ,ביצוע וציוד ,לא תוכל לשמש סיבה לתביעות כלשהן. 4.12 הקבלן מתחייב כי טרם שליחת עובד לביצוע העבודות באתרים יציג בפני העירייה אישור משטרה כי אין מניעה להעסקתו בחברה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עבריינים במוסדות מסוימים ,התשס"א( 2001-להלן" :החוק"). 4.13 עיריית נס ציונה תהיה רשאית ,בכל עת במהלך תקופת העבודה ,לדרוש אישור נוסף מהמשטרה כי אין מניעה להמשך העסקתו על פי החוק .מבלי לגרוע באמור לעיל, יודגש כי בכל עת ומכל סיבה שהיא לרבות על בסיס ראיות לכאורה כי קיים חשש שהתנהגותו של העובד אינה ראויה ו/או עומדת בניגוד להוראות חוזה זה ו/או קוד התנהגותי ו/או כל חוק ו/או דין ,תהיה רשאית העירייה להורות לספק שלא לשלוח העובד לביצוע העבודה והקבלן מתחייב לבצע זאת באופן מיידי. 38 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות .5 תקופת החוזה 5.1 תוקפו של חוזה זה הינה למשך שנה אחת ( 12חודשים קלנדרים) (להלן" :תקופת החוזה") ,החל מיום חתימת חוזה זה (להלן" :מועד תחילת ההתקשרות"). 5.2 עיריית נס ציונה תהיה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות בנות שנה קלנדרית אחת ,או חלק ממנה (להלן: "תקופת האופציה") ,ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות ,כולל תקופת האופציה, לא תעלה על תקופה של חמש שנים ( 10חודשים קלנדריים) (להלן" :תקופת ההתקשרות") .החליטה עיריית נס ציונה לממש את הזכות שניתנה לה להאריך את תקופת החוזה ,תודיע על כך לקבלן שישים ( )10יום ,מראש ובכתב ,לרבות על משך תקופת ההארכה ויתר התנאים הנוספים שנקבעו על ידה. 5.3 הקבלן מתחייב להשיב לעירייה ,בכתב ,תוך שלושים ( )30יום ממועד קבלת הודעת ההארכה כאמור על הסכמתו ו/או אי הסכמתו לתנאי ההתקשרות כפי שפורטו על ידי עיריית נס ציונה .במידה ולא תתקבל כל הודעה מן הקבלן תוך שלושים ( )30יום כאמור ,ייחשב הדבר כאילו הקבלן לא הסכים להאריך את תוקף החוזה בתנאים שפורטו על ידי עיריית נס ציונה ,ועיריית נס ציונה תהיה רשאית להתקשר עם כל צד ג' כלשהוא ביחס לעבודות ו/או השירותים נשוא חוזה זה ,ולספק לא תהיה כל תביעה ו/או טענה בקשר לכך כלפי עיריית נס ציונה. .1 5.4 ששת החודשים הראשונים לחוזה זה יהוו תקופת ניסיון במהלכה תהיה רשאית עיריית נס ציונה להביא חוזה זה לידי סיום בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה של 14יום מראש. 5.5 על אף האמור בסעיף 5.4לעיל ,עיריית נס ציונה תהיה רשאית מכל סיבה שהיא ובכל עת ,לסיים את החוזה בהודעה בכתב שתימסר לקבלן לפחות 10יום מראש, ובמקרה זה יבוא החוזה לידי סיום בתום 10יום ממועד ההודעה כאמור. מתן שירות וביצוע העבודות 1.1 הקבלן יתקן את המזגנים במקום בו הם מותקנים ,במידת האפשר .במידה ולא יתאפשר ביצוע התיקון במקום בו מותקנים המזגנים ,יהיה על הקבלן להוציא את המזגן מהמקום בו הוא מותקן ולהעבירו לבית המלאכה לצורך ביצוע התיקון, ולאחר מכן לחזור ולהתקינו במקום בו היה מותקן .הובלת המזגנים תתבצע על ידי הקבלן ועל אחריותו הבלעדית ,כולל פירוקם והתקנתם. 1.2 במידה ותיקון מזגן ידרוש זמן העולה על 4ימי עבודה ,יתקין הקבלן מזגן חלופי, שיסופק על ידו ועל חשבונו עד אשר יתוקן המזגן ויוחזר למקומו על ידי הקבלן. השבתת מזגן תתבצע רק בכפוף לאישור המפקח. 1.3 התקנת מזגן חלופי תהא לכל היותר למשך 1ימים מיום התקנתו ,במידה ולאחר מועד זה לא הוחזר המזגן החלופי ,הקבלן ייקנס בהתאם לתנאי המכרז /חוזה. 1.4 המזגן החלופי ו/או חלפיו יהיו במצב תקין כך שיתנו מענה לפחות באותה רמה ואיכות (גודל ,תפוקה ורמת רעש) למזגן המקורי שנלקח לתיקון. 39 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 1.5 הקבלן יבצע את העבודות בתיאום עם העירייה ו/או המפקח ,בשעות הפעילות של המתקן. 1.1 הקבלן יטפל בתיקון כל תקלה תוך 24שעות מעת שהעירייה הודיעה לו על התקלה. הקבלן יעשה מאמץ לטפל בתקלה מהר ככל האפשר ממועד קבלת ההודעה .מקרים דחופים יטופלו במהירות רבה יותר. 1.1 הקבלן יבצע את העבודות ככל האפשר ללא גרימת הפרעה ו/או מטרד לפעילות המתבצעת במתקנים ,ובכל מקרה יתאם הקבלן את ביצוע העבודות עם המפקח ו/או האחראי בכל אחד מהמתקנים ,לפי הנחיות העירייה. 1.1 העירייה תפקח באמצעות המפקח ו/או מי מטעמו ,על ביצוע העבודות והקבלן מתחייב למלא אחר הוראות העירייה ,שיינתנו מעת לעת ,בכל הקשור לטיב הביצוע, התאמתו להוראות חוזה זה ,מועדי הביצוע וכל יתר הפעולות .מובהר ,כי אין בפיקוח עצמו כדי לגרוע מאחריות הקבלן לטיב ביצוע העבודה והיותה תואמת חוזה זה. 1.9 הקבלן ידאג להנהיג שיטות עבודה בטוחות ,ויפעל על פי כללי הבטיחות הנהוגים ו/או אשר יהיו נהוגים בעירייה ,וכן על פי הוראות כל דין ו/או הנחייה המחייבת בתחום עיסוקו. 1.10 הקבלן יחזיק וינהל דוחות ביצוע שירותים אשר יעמדו לביקורת העירייה .הקבלן מתחייב להגיש לעירייה מעת לעת ,על פי דרישת העירייה ו/או מי מטעמה ,דוחות בגין ביצוע העבודות ,אשר יהיו ערוכים באופן ובצורה שהעירייה תדרוש. 1.11 הודעות על קריאות שירות תועברנה לקבלן על-ידי המפקח או מי שהוסמך על ידו. 1.12 הקבלן מתחייב ליתן את השירות בתוך המועדים הנקובים במסמכי המכרז ,בפרט פרק זה וכן בנספח רמת השירות SLAהמצורף בהתאם לסיווג קריאת השירות/ התקלה. 1.13 זמן התגובה יחושב מרגע מסירת קריאת השירות באמצעות דיווח למוקד השירות ו/או למנהל העבודה .לא יילקחו בחשבון שבתות ,חגים ,ערבי חג וימי שבתון ,תוך מתן עדיפות מירבית לקריאת שירות של עיריית נס ציונה על פני קריאות שירות אחרות .הקבלן מתחייב כי תיקון התקלות יתבצע באופן מושלם עד לגמר התיקון. 1.14 במקרה שתקלה אינה ניתנת לתיקון בזמן התגובה שנקבע ,הקבלן מתחייב להמציא תוך 24שעות ציוד מקורי או ציוד חלופי ,והכל על חשבונו ,כולל הובלת הציוד החלופי והתקנתו. 1.15 הקבלן מתחייב להיות מצוייד בכל הכלים ,מכשירים ,ספרות מקצועית לצורך ביצוע העבודות על פי המכרז וחוזה זה. 1.11 הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן שייגרם לציוד או לכל חלק ממנו שיימצא במוקד השירות. 1.11 אם לא ידאג הקבלן לטיפול בקריאות השירות בהתאם לאמור בסעיפים לעיל ,ישלם הקבלן לעיריית נס ציונה פיצוי מוסכם כמפורט להלן. 40 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 1.11 למען הסר ספק ,במידה ויהיה צורך להוציא ציוד מהאתר בו הוא מותקן ,לצורך ביצוע עבודות שלא ניתן לבצען באתר ,יודיע על כך הקבלן מראש למפקח ,ובכפוף לאישור המפקח יהיה רשאי הקבלן להוציא את הציוד מהאתר. 1.19 אספקת חלפים לצורך ביצוע אחזקה שוטפת ,תיקונים ,התקנות ופירוקים 1.19.1האביזרים ,חלקי הציוד ,החלפים והחומרים יהיו חדשים ,מקוריים או חליפיים ,התואמים לסוג ודגם המזגן המתוקן ויתאימו לתקן הישראלי ולתקני החוץ המקובלים ובאישור המזמין .אלא אם יאושר אחרת מראש על ידי המפקח בכתב. 1.19.2העירייה תהא רשאית לדרוש מהקבלן רשימת כל סוגי החומרים או חלקי הציוד שברצונו להתקין לפני כל עבודה והקבלן מתחייב שלא להתקינם טרם אישורם. 1.19.3ברשות העירייה לפסול כל חומר ו/או אביזר הנראה לו כבלתי מתאים .על הקבלן יהיה להחליפם במיידי או על פי לו"ז שיקבע על ידי העירייה ועל חשבונו של הקבלן .קביעת העירייה בעניין זה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. 1.19.4במידה והקבלן ידווח למפקח על מזגנים שהושבתו ושאינם ברי שיקום /תיקון ויבקש להשביתם ,הוא יקבל אישור בכתב של המפקח להגדרת המזגן כמושבת ושאינו בר תיקון. .1 הוראות שונות לעניין ביצוע העבודות 1.1 מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של עיריית נס ציונה ,הרי במקרה שהקבלן לא יבצע את התחייבויותיו או חלק מהן לפי חוזה זה ,ו/או לא יבוצעו לשביעות רצון עיריית נס ציונה תהיה עיריית נס ציונה רשאית לבצע התחייבויות כאלו בעצמה ו/או באמצעות אחרים ,ולנכות את עלות התחייבויות הללו מהתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה בתוספת .15% 1.2 כל העובדים שיועסקו על ידי הקבלן בביצוע העבודות יהיו חייבים לקבל אישור מראש של קב"ט העירייה ו/או המפקח ו/או כל גורם אחר שתמנה עיריית נס ציונה לצורך זה .ולשם כך עליו להתייצב בפניו לפי דרישתו ולהמציא לו מסמכי זיהוי כפי שיתבקשו. 1.3 הקבלן מצהיר כי ידוע לו שעיריית נס ציונה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן לסלק לאלתר מהעבודה כל עובד מעובדי הקבלן ולהחליפו בעובד אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית נס ציונה .הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לכל דרישה של עיריית נס ציונה ,ועל עיריית נס ציונה לא תחול כל חובה כספית ו/או אחרת בקשר לכך. 1.4 הקבלן ו/או מי מטעמו לא ישתמש ולא ישהה ,שלא לצורך ,באתרים או בכל אחד מאגפיהם וזאת תוך הקפדה על פינוי עובדיו מהם כל אימת ומיד לאחר שסיימו את תפקידם. 1.5 כל הכלים ,החומרים והציוד ,הדרושים לשם אספקת העבודות ו/או השירותים, יירכשו על ידי הקבלן ועל חשבונו .כמו כן ,כל הכלים ,החומרים והציוד בהם יעשה 41 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות הקבלן שימוש לצורך אספקת העבודות ו/או השירותים ,יהיו מסוג המתאים ללא סייג לאספקת השירותים בהתאם לחוזה זה ,על נספחיו. 1.1 הקבלן מתחייב לתחזק את הציוד שבבעלותו בהתאם להוראות היצרן ,לדאוג לאבטחת תקינות הציוד ובטיחותו. 1.1 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,העירייה רשאית בכל עת ובמידת הצורך בעזרת הקבלן לבדוק את טיב וסוג הציוד ,החומרים והחלפים שמשתמש בהם הקבלן, ולמנוע ממנו שימוש בחומרים או בציוד או בחלפים אשר לדעת העירייה עלולים לגרום נזק למכשירים ,למתקנים ,לעירייה ,לעובדה ,לקבלן ו/או עובדיו ו/או לצד ג' כלשהו ,זאת מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לנזקים מכל סוג ומין שהוא שייגרמו בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן או מי מעובדיו או שלוחיו. הציוד שבו ישתמש הקבלן לשם ביצוע העבודות יירכש על ידו ועל חשבונו ויהיה 1.1 רכושו .ציוד זה יסומן על ידו באופן שיאפשר זיהוי והפרדה מוחלטת מרכוש העירייה. מובהר כי עשיית שימוש בכלים ,חומרים או תוכנות ,שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' 1.9 תחשב – לכל דבר ועניין – כהפרת חוזה זה. .1 התמורה 1.1 בתמורה לביצוע כל התחייבויות הקבלן כלפי המזמין במועדם ,ובכלל זה גם ,אך לא רק ,קיום מלוא התחייבויות החברה כלפי עובדיה ,תשלם עיריית נס ציונה לספק את התמורה המגיעה בהתאם לתנאי ההתקשרות ביניהם ולמסמכי המכרז. 1.2 המחירים במחירון הינם סופיים וכוללים את כל חומרי העזר ,האביזרים ,העבודות והחלפים הדרושים לשם ביצוע כל עבודה בשלמותה ,בין אם פורטו במסמך זה ובין אם לאו ,מותקנים ופועלים לשביעות רצון המזמין ויכללו בין היתר: 1.2.1 שימוש במכשירים ,כלים וכו'. 1.2.2 הובלת חומרים ,כלי עבודה וכו' ובכלל זה העמסה ופריקה וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו. 1.2.3 אחסנת חומרים ,כלים ,מכונות ,ציוד ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו על למסירתם הסופית. 1.3 1.2.4 מכסים ,מיסים ,היטלים ,מיסים סוציאליים ,הוצאות ביטוח ,רווחי קבלן וכד'. 1.2.5 הוצאותיו הכלליות של הקבלן ,הן ישירות והן עקיפות ,ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות המקוריות. 1.2.1 הוצאות אחרות ,מכל סוג ,שתנאי המכרז /חוזה מחייבים. בנוסף לתמורה עבור תיקון חלקי מתקני מיזוג האוויר בהתאם להצעת הקבלן שזכתה במכרז ,מוסכם על הצדדים כי תעריף קבוע לשעת עבודה יהיה בסך ₪ 250 (מאתיים וחמישים שקלים חדשים) הכוללים מע"מ. 1.4 מובהר ומוסכם בזאת כי לעיריה נשמרת הזכות לספק חלקי חילוף למזגנים מתוך מאגר מזגנים שברשותה .במקרה זה ,התמורה לקבלן תהיה על בסיס שעות העבודה 42 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות בפועל על בסיס התעריף השעתי בסך ₪ 250לשעת עבודה כולל מע"מ וזאת לאחר אישור מראש ובכתב מהמפקח בגין היקף השעות לביצוע העבודה כאמור. 1.5 עוד מוסכם ומובהר ,כי במקרים שבהם סוג התקלה אינו מופיע במחירון המצורף כנספח א' 1למכרז ולחוזה זה ,אזי יחול המחיר הקבוע במחירון "דקל" בניכוי 20% הנחה. 1.1 התמורה הינה סופית ,קבועה ומוחלטת ,וכוללת את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ,ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות הקבלן ,לרבות חלקי חילוף ,ציוד, אביזרים ,חומרים ,חומרי עזר ,כלי עבודה ,מכשירים ,מתקני הרמה ,פיגומים ,כלי רכב ,הובלות ,ביטוחים ,רישוי והיתרים ,ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות ,כח אדם ,התייצבות נציגי הקבלן לצורך ביצוע העבודות (כולל המענה והטיפול בפניות העירייה בשל תקלות) ושעות העבודה המבוצעות לשם כך ,וכיו"ב. 1.1 למען הסר ספק ,מודגש בזאת במפורש כי התמורה כוללת גם את כל הוצאות הקבלן בקשר עם הבדיקות אשר תיערכנה מטעם העירייה ו/או מטעם המפקח ,לצורך קביעת תקינות הציוד ,חלקי הציוד ,אביזרים וחומרים ,לרבות תיקוני ליקויים, והקבלן לא יהיה זכאי לקבלת תוספת כלשהי מעבר לתמורה הקבועה בחוזה בגין הנ"ל. 1.1 התמורה הנקובה הינה מוסכמת והמזמין לא ישלם מעבר אליה כל תוספת אלא אם כן הוסכם הדבר מפורשות ובכתב תוך ציון מפורט ומפורש של סיבת התוספת והיקפה ,והכל בתנאי שנציגה המוסמך של עיריית נס ציונה אישר את התוספת מראש ובכתב. 1.9 עוד מובהר במפורש ,כי כל מס ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות על פי חוזה זה ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו .העירייה תנכה מהסכומים המגיעים לקבלן כל סכום שעליה לנכות על פי דין, ובכלל זאת מיסים ,היטלים ותשלומי חובה ,והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן. 1.10 מוסכם ומותנה כי מן התמורה לה יהיה זכאי הקבלן על פי מסמכי הליך המכרז ינוכו סכומים הקבועים בהסכם זה ,כפיצוי מוסכם בגין ליקויים ו/או פגמים וכן כל סכום אחר ו/או נוסף שעיריית נס ציונה זכאית ו/או מחוייבת ,על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז ,להפחית ,לקזז או לנכות. 1.11 מובהר ,כי תשלום התמורה והיקפה מותנה בקיומו של אישור תקציבי מטעם העירייה לתשלומים אלה. 1.12 אחת לשנה ,בתום כל שנת מתן שירות ,ובתנאי שההסכם יוארך על ידי עיריית נס ציונה ,יעודכנו מחירי ההסכם כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,והמחיר המעודכן יחול על התקופה שלאחר העדכון .ההצמדה תהא בהתאם לשינוי שחל במדד בין מדד הבסיס (כהגדרתו לעיל) לבין המדד הידוע בתום תקופת ההסכם .יובהר ויודגש ,כי במהלך 11החודשים 43 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות הראשונים לא זכאי הקבלן לקבלת כל הפרשי הצמדה ,וההצמדה הראשונה תיעשה רק בתום 11חודשי התקשרות ,וככל שתקופת ההתקשרות תוארך על ידי עיריית נס ציונה. .9 תנאי התשלום 9.1 בכפוף לקיום כל התחייבויות הקבלן במועדן ,ובכפוף לתנאי מסמכי המכרז ,תשלם עיריית נס ציונה לספק את הסכומים שיגיעו לו וזאת על פי לוח תשלומים ובתנאים כמפורט להלן: 9.2 הקבלן יגיש לעיריית נס ציונה חשבונית מס "מקור" לתשלום מ 1 -לחודש ועד ל10 - לחודש ,בחודש שלאחר מתן השירות ,בהתאם להצעתה בכפוף לחוזה ו/או הזמנות תקציביות מאושרות כדין. 9.3 את החשבונית ,בצירוף העתק תעודת משלוח חתומה על ידי מקבל הטובין ,ובצירוף כל מסמך אחר ו/או נוסף שנקבע במסמכי המכרז ,ימציא הקבלן לאגף שפ"ע בעיריית נס ציונה. 9.4 בחשבונית המס יפרט הקבלן את כל הפרטים הרלבנטיים ,לרבות המוצרים/הפריטים/המיקום אליהם מתייחסת החשבונית ,לרבות מספר ההזמנה, פירוט הכמויות וכל פרט אחר או נוסף הנדרש לשם בדיקת החשבונות. 9.5 באחריות הקבלן להוכיח מועד המצאת החשבונית לעיריית נס ציונה באמצעות הצגת העתק החשבונית כשהיא מוטבעת בחותמת "נתקבל" נושאת תאריך של עיריית נס ציונה. 9.1 לאחר קבלת חשבונית המס כאמור בסעיף 9.3לעיל ,ייאשר המפקח שקיימת התאמה בין חשבונית המס לבין היקף ומהות העבודות שבוצעו בפועל. 9.1 התמורה ,לאחר אישור המפקח ,תשולם בתנאי תשלום "שוטף ."45 + 9.1 למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי התמורה תשולם רק לאחר אישור המפקח בדבר התאמה ,כאמור בסעיף 9.1לעיל ,וכי העבודות בוצעו לשביעות רצונה של עיריית נס ציונה ו/או המפקח. 9.9 תשלום בגין ביצוע עבודות שלא אושר על ידי המפקח יעוכב ללא כל חבות כלשהי מצד עיריית נס ציונה ,וזאת עד לבירורם ואישורם על ידי עיריית נס ציונה. 9.10 כמו כן ,עיריית נס ציונה תהיה רשאית ,במקרה והקבלן מפר ו/או אינו ממלא ,אחד או יותר ,מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או כל דין ,לעכב את תשלום התמורה. 9.11 מובהר ,למען הסר ספק ,כי חתימת מקבל הטובין על גבי ההזמנה ו/או על גבי כל מסמך אחר ו/או נוסף ,הינה תנאי הכרחי אך אינה מהווה תנאי מספיק ,ומכל מקום אין בה לחייב את עיריית נס ציונה בדבר. 9.12 עוד מובהר ,כי אין בכוחם של כל הוראה ו/או תנאי ו/או הסבר ו/או הגבלה ו/או החרגה וכל כיו"ב הכלולים על גבי תעודת המשלוח ו/או החשבונית ו/או כל מסמך אחר ו/או נוסף שהוציא הקבלן ,לגבור על הוראות מסמכי המכרז ,אך אם חתם על גבם ו/או בצידם מי מטעם עיריית נס ציונה. 44 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 9.13 איחר הקבלן בהגשת החשבונית ו/או לא הגישה בהתאם להוראות מסמכי הליך המכרז ,יידחה ביצוע התשלום בחודש ימים ,ובגין תקופה זו לא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת ,הצמדה ו/או ריבית. .10 שמירת סודיות 10.1 הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ,לא לשתף ו/או להביא לידיעת כל אדם אחר כל מידע ו/או מסמך ו/או נתון ו/או ידיעה ו/או תוכנית ו/או מפרט ו/או קובץ מחשב אשר הגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על ידו בעת ביצוע חוזה זה ו/או בקשר עמו (להלן" :המידע") ,אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב בחוזה זה ובמסמכי המכרז. 10.2 הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח קיום הוראות סעיף זה באמצעות עובדיו והפועלים מטעמו. 10.3 עיריית נס ציונה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן להחתים את עובדיו על הצהרה והתחייבות לסודיות גמורה כאמור לעיל .במידה ותבוא דרישה כאמור יפעל הקבלן לפיה ולא יעסיק בביצוע העבודות עובד שיסרב לחתום על מסמך סודיות. 10.4 חובת הסודיות כאמור לעיל לא תחול על מידע שהקבלן יוכיח כי היה מצוי בידיו ערב הגשת הצעתו למכרז ו/או הינו נחלת הכלל ו/או פותח על ידי הקבלן באופן עצמאי וללא קשר לחוזה ו/או מידע אשר על פי דין ,אינו סודי. .11 איסור העברת ו/או המחאת זכויות ו/או התחייבויות הקבלן 11.1 הקבלן אינו רשאי ולא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר או לאחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ו/או הנובעים מן ההתקשרות בינו לבין עיריית נס ציונה ,כולן או מקצתן ,לרבות זכויותיו לכספים שיגיעו לידיו מאת עיריית נס ציונה על-פי התקשרות זו ו/או חובותיו כלפיו, אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת עיריית נס ציונה. 11.2 למען הסר ספק ,מובהר כי כל העברה ,לרבות בדרך של הקצאה ו/או דילול של 15% או יותר מהון מניות הקבלן לאחר ו/או לאחרים בתקופת ההתקשרות ,יראו אותה לעניין סעיף זה כהעברת זכויות אסורה .האמור בס"ק זה לא יחול על חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך. 11.3 כמו כן ,מתחייב הקבלן לא לשתף איש אחר או גוף אחר זולת עובדיו או שליחיו בהספקת הטובין לפי הסכם זה ,והכל אלא אם קיבל על כך הסכמת עיריית נס ציונה בכתב מראש. 11.4 זכויותיו של הקבלן מכוח חוזה זה ,כולן או מקצתן ,אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או מדרגה כלשהי. 11.5 כל קבלני המשנה של הקבלן שיעבדו באתרים בהם תבוצענה העבודות יאושרו תחילה על ידי עיריית נס ציונה .זכותה של עיריית נס ציונה ו/או מי מטעמה להתנגד לכל קבלן משנה ,או אפילו לפסול את כולם ,ללא חובת הנמקה .זכותה של עיריית נס ציונה לפסול קבלן משנה תחול גם אחרי שהקבלן התחיל את עבודתו. 45 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 11.1 אין בהסכמת עיריית נס ציונה לביצוע העבודה בידי קבלן משנה ,ואין באישור עיריית נס ציונה את זהותו של קבלן המשנה ,כדי לפטור את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על פי חוזה זה ,והקבלן יישא באחריות המלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה ,באי כולם ועובדיהם. 11.1 עיריית נס ציונה רשאית למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או להעביר את זכויותיה ,כולן או מקצתן ,על פי חוזה זה והכל באופן שתמצא לנכון ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו לספק כל תביעות או טענות בקשר לכך ובלבד ,שזכויות הקבלן על פי חוזה זה לא תיפגענה. .12 אחריות ושיפוי 12.1 הקבלן יהיה אחראי לכל קלקול ,נזק או אובדן שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או תאגיד ,לרבות עיריית נס ציונה ו/או תאגידים קשורים בה ו/או מי מטעמם ו/או הבאים בשעריהם ,כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו ו/או מעשיו ו/או מחדליהם ו/או מעשיהם של עובדיו ו/או ספקיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבורו וינקוט בכל האמצעים למניעתם. 12.2 הקבלן יהיה אחראי לפצות ו/או לשפות כל אדם ו/או תאגיד בגין כל נזק כאמור לעיל. 12.3 נדרשה עיריית נס ציונה לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק שנגרם, לרבות כאמור לעיל ו/או בגין כל נזק ו/או הפסק אחרים שהקבלן אחראי להם על-פי דין ו/או על-פי חוזה זה ,ישפה הקבלן את עיריית נס ציונה מיד עם קבלת דרישה ראשונית על כך ,בשל כל סכום ששילמה עיריית נס ציונה ו/או חוייבה לשלם ו/או כל סכום שהיא עשויה להיות מחוייבות בו ,וכן בגין כל הוצאה שנגרמה לה בגין הטיפול בנזק ו/או בניזוק ,לרבות אך לא רק ,הוצאות משפט ממשיות ,והכל בתנאי שניתנה ל ספק הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה כאמור והתאפשר לספק להתגונן מפניה. 12.4 .13 עיריית נס ציונה מתחייבת להודיע לספק על כל מקרה בו נתבעת על פי סעיף זה. אחריות לציוד 13.1 הקבלן אחראי בלעדית כשומר ציוד עיריית נס ציונה בפני כל פגיעה ,אובדן ,גניבה ונזק ומתחייב להקפיד על תקינותו לאחזקתו הראויה בכל תקופת העבודה .הקבלן אחראי בלעדית לשמירת ציודו הוא מפני כל פגיעה ,אובדן ,גניבה ונזק ומתחייב להקפיד על אחזקתו התקינה. 13.2 הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל קלקול ,נזק ופגם שיתהווה או ייגרמו לציוד עיריית נס ציונה מייד עם התהוותם. .14 פיקוח ובקרה 14.1 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמת מקצועית ,גבוהה ,על פי התקנות המקובלות ובהתאם לדרישות היצרן ,לשביעות רצונו של המפקח ,העירייה או מי מטעמם. 46 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 14.2 לעירייה מוקנית בזאת הזכות (ולא החובה) לערוך מידי פעם בפעם ביקורת כדי לעמוד מקרוב על רמת ביצוע השירותים והעבודות. 14.3 המפקח או נציג מטעמו שהוסמך על ידו לביצוע בקרת שירותי האחזקה מבחינה מקצועית ,רשאי להשגיח על ביצועם של שירותי האחזקה וכן לבדוק את טיב החומרים שברצון הקבלן להשתמש ,לבדוק את טיב המלאכה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע שירותי האחזקה ,לבדוק את המצאות מדבקות תקפות המעידות על ביצוע טיפול וכן יהא רשאי לבדוק אם הקבלן מקיים כהלכה את תנאי המכרז .מובהר בזאת ,כי זכות הפיקוח לא תשחרר את הקבלן בשום צורה או אופן מהתחייבויותיו כלפי העירייה ,בקשר לביצוע העבודות ומילוי תנאי חוזה זה. 14.4 ברשות העירייה לפסול את העבודה או חלקים ממנה אשר יראו כבלתי מתאימים ועל הקבלן לתקן או להחליף את העבודה שנפסלה על חשבונו בפרק זמן שיקבע על ידי העירייה .קביעת העירייה בגין זה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. 14.5 הקבלן יאפשר ויעזור לעירייה או למי מטעמה המורשה על ידו להיכנס בכל עת לאתר שבו נעשית עבודה כלשהי על פי החוזה וכן לכל מקום אשר ממנו מובאים חומרים ,אביזרים ,חלקי חילוף ,מכונות וכל דבר הנחוץ לביצוע העבודה לרבות לבית מלאכתו של הקבלן. 14.1 .15 לצורך ביצוע סיורי ביקורת אודות טיב השרות תהא רשאית העירייה לזמן את הקבלן לכל מקום ובכל זמן בהתראה של 41שעות לפחות ,לצורך ביצוע בדיקה מדגמית או מקיפה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. הגשת טפסים ודוחות 15.1 עיריית נס ציונה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש כל טופס מכל סוג שהוא ,גם אם מופיע במפרט וגם אם לאו ,בכל עת ועל הקבלן הגשת הדוחות ע"פ דרישת העירייה, בין אם ממוחשב ובין אם ידני. 15.2 יומן אחזקה 15.2.1הקבלן יבצע רישום בדבר תקלות שנמסרו לו על ידי נציג העיריה ואשר יוגשו באופן ממוחשב לאגף שפע כל חודש. 15.2.2הדוח יכלול את הפרטים הבאים: 15.2.2.1 נושא ההודעה – מהות הקריאה. 15.2.2.2 מקום העבודה -מיקום המזגן. 15.2.2.3 סוג המזגן ( מפוצל /מיני מרכזי). 15.2.2.4 מספר סידורי. 15.2.2.5 תאריך ושעת קבלת ההודעה. 15.2.2.1 רמת הדחיפות. 15.2.2.1 הערות. 15.2.2.1 הטיפול שבוצע לרבות פירוט החלקים שהוחלפו ו/או נוספו. 15.2.2.9 תאריך ושעת סיום הטיפול בקריאה. 47 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 15.2.2.10פרטי הטכנאי המטפל 15.2.2.11חתימת נציג העירייה במקום השירות המאשרת ביצוע העבודה. .11 בטיחות 11.1 הקבלן מתחייב על חשבונו לבצע את עבודת תחזוקת המזגנים תוך נקיטת כל האמצעים הדרושים בנסיבות העניין לתפעול זהיר ,סביר ,בטוח ובטיחותי שלהם, ולמניעה בכל עת של נזק ו/או פגיעה לרכוש ו/או לאדם ו/או לתאגיד כתוצאה מהשימוש בהם וכל אמצעי הנדרש על פי כל דין ,וכן להתקין ,על חשבונו ,כל אמצעי שיידרש לשם קיום התחייבויותיו כאמור בסעיף זה. 11.2 הקבלן לבדו יהיה אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או אובדן ,בלא יוצא מן הכלל ,אשר ייגרמו לאדם ו/או לרכוש ,בלא יוצא מן הכלל, לרבות אלה אשר ייגרמו לעירייה ,לעובדיה ולאורחים במקום ,כתוצאה מהתקנת המזגנים ו/או כתוצאה מפעולתם ו/או מחדלם של הקבלן ו/או עובדיו במישרין ו/או בעקיפין. 11.3 הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות את עיריית נס ציונה בגין כל נזק ,תשלום והוצאה סבירה אשר ייגרמו לה ו/או יידרשו ו/או ייתבעו ממנה על ידי כל אדם בשל כל מעשה ו/או מחדל ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד כתוצאה מביצוע עבודות התקנת המזגנים ו/או על ידי הקבלן ו/או עובדיו. .11 העסקת עובדים 11.1 לצורך קיום התחייבויותיו של הקבלן כלפי עיריית נס ציונה ,מתחייב הקבלן להעסיק אך ורק עובדים שיהיו מתאימים ,מיומנים ,מנוסים ובעלי כל ההיתרים, האישורים ,הרישיונות וההדרכות הדרושים על פי כל דין ו/או פרקטיקה טובה. מובהר בזאת ,כי הקבלן יישא בעלות ההדרכה ו/או הכשרת העובדים ו/או ההשתלמויות של העובדים ,ויהיה אחראי על העברת הנחיות הבטיחות הרלבנטיות לעובדים והדרכתם בנושאי בטיחות בעבודה ,כפי שנדרש על פי כל דין ופרקטיקות מקובלת. 11.2 הקבלן מתחייב שלא להעסיק עובדים שאינם תושבים קבועים ו/או אזרחי מדינת ישראל ,וכן לא להעסיק עובדים קטינים. 11.3 הקבלן מתחייב ,לפי דרישתה המנומקת בכתב של עיריית נס ציונה ,להפסיק מייד את עבודתו של עובד אשר לפי דעת עיריית נס ציונה אינו רצוי ו/או אינו מתאים ו/או להעבירו מתפקידו. הוראה זו תחול ביחס לעובדי הקבלן אשר מקיימים קשרים עם עיריית נס ציונה. למען הסר ספק ,עיריית נס ציונה תהיה פטורה מכל חובה לפצות את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם לו בשל כך שדרשה את הפסקת עבודתו של עובד כאמור. 48 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות .11 היעדר יחסי עובד – מעביד 11.1 הקבלן מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות ,נזק או הפסד שיקרו או שיגרמו לעיריית נס ציונה ו/או לעובדיה ו/או לצד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע ,או אי ביצוע ,התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. 11.2 הקבלן מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מי מטעמו לרבות עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו ,ככל שהוא רשאי להעסיק ו/או מעסיק כאלה ,לבין עיריית נס ציונה יחסי עובד-מעסיק ,וכי כל העובדים ו/או הפועלים שיועסקו מטעם הקבלן אצל עיריית נס ציונה ו/או בעבור העבודות ו/או השירותים המסופקים למזמין ,לצורך ביצוע התחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה, יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם ובין עיריית נס ציונה כל יחסי עובד-מעסיק ,וכל ההוצאות בגינם תהיינה על חשבון הקבלן ויחולו עליו בלבד .כמו כן ,לא תעמוד לספק ולעובדיו כל זכות מהזכויות הניתנות או המוקנות לעובד שכיר בעיריית נס ציונה על פי כל דין. 11.3 כל ההוצאות הנובעות ,נוגעות או קשורות ,במישרין ו/או בעקיפין ,לביצוע העבודות והטובין מושא חוזה זה ו/או קיום התחייבויות הקבלן ,לרבות תשלום לעובדי הקבלן (לרבות ,שכר עבודה ,מס הכנסה ,תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ,ביטוחים ואחרים) ,תשלומי מיסים ו/או הפרשות ו/או ניכויים ו/או העברות שהוטלו כולם על-פי דין ,ביטוחים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השרות ו/או הספקת הטובין יחולו על הקבלן וישולמו על ידו ,ועיריית נס ציונה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן לתשלומים אלה ,לא כלפי עובדי הקבלן ולא כלפי רשויות כלשהן. 11.4 למען הסר ספק ,הקבלן מתחייב למלא את כל חיוביו כלפי עובדיו ,לרבות תשלום שכר עבודה ,תנאים נלווים ,זכויות סוציאליות ככל שנדרש על פי כל דין ,לרבות הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל ו/או יחול על עובדי הקבלן .בנוסף ,הקבלן ידווח כדין לכל הרשויות כנדרש ,וכן ידאג לסביבת עבודה וכללי עבודה הוגנים וכנדרש על פי דין ,לרבות שמירה על שוויון הזדמנויות כנדרש בחוק ,מניעת הטרדה מינית וקביעת אמצעים מתאימים לטיפול בכך. 11.5 הקבלן מתחייב להמציא לפי דרישת עיריית נס ציונה בכל עת דו"ח רו"ח על אישור ביצוע חיובים אלה. 11.1 הקבלן מתחייב לשפות את עיריית נס ציונה בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו ו/או סוכניו ו/או הפועלים כנגד עיריית נס ציונה ו/או מי מטעמה הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מביצוע העבודות והטובין מושא חוזה זה ,וזאת תוך 14ימים מדרישה בכתב שתופנה אל הקבלן על ידי עיריית נס ציונה ובכלל זה בגין הוצאותיה של עיריית נס ציונה הנובעות מהתגוננותה מן התביעה האמורה .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הקבלן להתגונן מפני כל תביעה של עובד כאמור. 49 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 11.1 הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות סעיף זה יחולו במשך כל תקופת החוזה ולאחריו. .19 תנאים סוציאליים לעובדי הקבלן 19.1 לצורך מסמכי מכרז זה על נספחיו יחולו ההגדרות הבאות: " 19.1.1תנאים סוציאליים" – פירושם כל התנאים להם זכאי עובד על פי כל דין ו/או נוהג לרבות הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ,אשר חל ו/או יחול על עובדי הקבלן ,ובכלל זה ,אך לא רק ,חופשה שנתית ,חופשת מחלה ,דמי הבראה ,פיצויי פיטורים וכל זכות ,תנאי סוציאלי ,הפרשה ,תשלום ,מענק או פיצוי אחרים. " 19.1.2עובד" – פירושו כל אדם שביצע עבודה ,או שירותים עבור עיריית נס ציונה מטעם הקבלן ו/או עבורו ו/או מטעם כל גוף ,חברה או גורם הקשורים עם הקבלן. 19.2 הקבלן ישלם ,יעניק וייתן את התנאים הסוציאליים על-פי דין לכל עובד ,ללא כל איחור או עיכוב ביחס לכל התקופה ,בה ביצע ה"עובד" עבודה או שירותים. 19.3 עיריית נס ציונה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לדרוש מן הקבלן להמציא לה מעת לעת ,או באופן קבוע כל מסמך ו/או ראיה המעידים כי הקבלן עומד בחובתו לשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים כהגדרתו לעיל ,לרבות אישור רו"ח ו/או תצהיר ולרבות תלושי שכר ,אישורי העברה /הפקדה וכן כל מסמך אחר ו/או נוסף. 19.4 התברר לעיריית נס ציונה לאחר עיון במסמכים האמורים כי קיים חשד שהקבלן אינו עומד בחובתו לעניין תשלום התנאים הסוציאליים ,תהיה רשאית עיריית נס ציונה ,מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר המגיע לה על פי דין ,לעשות את הפעולות הבאות ,כולן או חלקן: 19.4.1למנות על-חשבון הקבלן רו"ח שיבדוק את היקף אי עמידת הקבלן בחובתו לתשלום תנאים סוציאליים. 19.4.2לקזז ו/או לעכב ו/או להפחית מהסכומים המגיעים לספק סכום השווה לסכום התנאים הסוציאליים שנמנע הקבלן מלשלם ,בצירוף שכ"ט רו"ח. 19.4.3לדרוש מן הקבלן להמציא תוך 20ימים לכל המאוחר תצהיר חתום על ידי מנהלו המוסמך ,אליו יצורף אישור רו"ח בדבר תשלום רטרואקטיבי של כל התנאים הסוציאליים שהקבלן נמנע מלשלם. 19.4.4לבטל את החוזה לאלתר ובלא כל הודעה מוקדמת ,אף אם פעל הקבלן בהתאם לאמור בסעיף 19.3לעיל. 19.4.5לחלט את הערבות הבנקאית שמסר הקבלן. 19.4.1לעכב סך השווה ל 50% -מערך החשבון שהוגש לה ,עד אשר יומצאו המסמכים שיניחו את דעת עיריית נס ציונה כי שולמו לעובדים מלוא הסכומים להם הם זכאים. 50 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות .20 איסור קשרים עם נציגי עיריית נס ציונה 20.1 הקבלן לא יספק ולא ימכור ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,שירותים ,מוצרים, טובין או כל דבר אחר ו/או נוסף למי מעובדי עיריית נס ציונה ו/או לביתם ו/או למקום עסקם ,זולת אם התקיימו התנאים הבאים: 20.1.1אספקת הטובין ,השירותים והמוצרים תהיה פתוחה באופן שוויוני וזהה ובתנאים שווים לכל עובדי המזמין. או 20.1.2הקבלן קיבל מראש ובכתב אישור מאת עיריית נס ציונה לספק את הטובין, השירותים והמוצרים לחלק מעובדי עיריית נס ציונה בלבד. 20.2 הקבלן לא יעסיק בן משפחה מדרגה ראשונה של מי מעובדי עיריית נס ציונה ,לא באתר עיריית נס ציונה ולא במקום אחר ,החל מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,אלא אם דיווח בכתב לנציג עיריית נס ציונה על כוונתו לעשות כן ,וזאת לא יאוחר מאשר 30יום לפני המועד שבכוונתו לעשות כן .לעיריית נס ציונה שמורה הזכות להורות לספק להימנע מכך. .21 זכויות קניין וקניין רוחני 21.1 אין ולא יהיה בביצוע העבודות מושא המכרז משום הפרה ו/או פגיעה של זכויות הקניין ,לרבות אך לא רק ,קניין רוחני של צד ג' כלשהו וכן אין ולא יהיו בהם כדי ליצור על עיריית נס ציונה כל מגבלה. 21.2 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב הקבלן לשפות את עיריית נס ציונה ,מייד עם קבלת דרישה על כך ,בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד עיריית נס ציונה בקשר עם הפרה נטענת כאמור ,ובכלל זה לשפות את עיריית נס ציונה בגין כל הוצאה שתידרש להוציא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להתמודד עם טענה מעין זו. .22 זכויות שימוש 22.1 הבעלות בטובין מושא המכרז שהקבלן סיפק ו/או יעמיד לרשות עיריית נס ציונה תעבור לבעלות עיריית נס ציונה ולקבלן לא תהיה בהם כל זכות ,אלא אם נקבע אחרת מפורשות בחוזה זה ו/או במסמכי המכרז. 22.2 .23 על אף האמור לעיל ,מובהר כי מקום בו נקבע במסמכי המכרז ו/או בחוזה זה, במפורש ,כי הטובין אותם על הקבלן להעמד לטובת עיריית נס ציונה הינם בהשאלה ו/או בהשכרה ו/או בכל דרך דומה ,לא תוקנה לעיריית נס ציונה זכות בעלות עליהם. שמירת דינים 23.1 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ו/או השירותים תוך ציות לכל דין ,ובכלל זה חוקים ,תקנות ,הוראות ,צווים ,וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת וכן ,לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודות ו/או השירותים ,וכל הכרוך בהן ,ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר הודעות ,קבלת רשיונות ותשלום מסים ,אגרות וכל תשלום אחר החל בגין העבודות ו/או השירותים. 51 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 23.2 הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של עובדיו ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודות ו/או השירותים. הקבלן יספק לעובדיו ו/או לשולחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו ,על חשבונו ,את ציוד המגן והציוד הבטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע העבודות. 23.3 הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח של העבודה ,התשי"ג,1954- פקודת הבטיחות בעבודה והתקנות צווים שפורסמו על פיהם ,וכי הוא מקבל על עצמ לנהוג על פיהם ולוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדה או נגד עיריית נס ציונה או נגד העירייה עקב הפרתם. 23.4 .24 הקבלן מתחייב לשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או רשיון אשר יינתן בקשר לפרסום ולא לחרוג מהם בכל אופן שהוא. היתרים ,רישיונות ואישורים 24.1 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת ,כי הוא ו/או מי מטעמו ,מחזיקים בכל האישורים ו/או הרישיוניות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות ו/או השירותים ,כאמור בחוזה זה ,על נספחיו ,ובהתאם לכל דין .הקבלן מתחייב בזאת להציג בפני עיריית נס ציונה את האישורים ו/או הרישיונות ,כאמור לעיל ,לפי דרישתה. 24.2 הקבלן מצהיר בזאת ,כי ידוע לו כי החזקת אישורים ו/או רישיונות ו/או היתרים תקפים ,כאמור בסעיף 25.1לעיל ,הינה תנאי יסודי של חוזה זה .אי נכונות הצהרות הקבלן כאמור לעניין סעיף זה ,כולן או חלקן ,תיחשב הפרה יסודית של החוזה. 24.3 הקבלן מתחייב בזאת ליידע את עיריית נס ציונה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו ,בהתאם לסעיף זה ,לרבות מתן צו שניתן כנגדו ,האוסר ו/או המגביל ,את יכולתו של הקבלן לבצע את העבודות ו/או השירותים. .25 ביקורת 25.1 חשב עיריית נס ציונה ו/או מי מטעמו ,יהיה רשאי לקיים ,בכל עת ,בין בתקופת החוזה ובין לאחריה ,ביקורת אצל הקבלן בכל הנוגע לביצוע העבודות ו/או השירותים או בכל הנודע לתמורה המשולמת בגין חוזה זה. 25.2 ביקורת ייתכן ותכלול עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הקבלן הקשורים בביצוע העבודות ו/או השירותים ,לרבות נתונים השמורים במדיה מגנטית והעתקתם .כמו כן ,יהיה החשב רשאי לדרוש מהקבלן הוכחות בגין תשלום שכר לעובדים כנדרש או הפרות דיני עבודה. 25.3 הקבלן מתחייב בזאת לאפשר לחשב ו/או מי מטעמו ,לבצע את הביקורת ולמסור לידיו מיד עם דרישתו כל מידע ו/או מסמך הנדרש על ידיו ,לרבות דו"חות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון ,ככל שישנם .הקבלן מוותר בזאת ,על כל טענה בדבר סודיות /ואו הגנת הפרטיות ,בכל הנוגע למידע ו/או המסמכים הנ"ל. 25.4 הקבלן מתחייב לקיים את האמור בסעיף זה ,גם ביחס למידע ו/או מסמכים המצויים בידי צד שלישי כלשהו. 52 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות .21 אחריות 21.1 מבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות חוזה זה ,או מכל דין ,יהיה הקבלן אחראי לכל פגיעה ונזק שייגרם לעיריית נס ציונה ו/או לכל אדם אחר ,כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או של עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו ,או עקב ביצוע פגום של העבודות. 21.2 הקבלן יהיה אחראי כלפי עיריית נס ציונה ו/או מי מטעמה בגין כל אובדן ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול אשר ייגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או לציוד של עיריית נס ציונה ו/או עובדיה ו/או צד ג' כלשהו ,עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו ,תוך כדי ביצוע העבודה או בקשר אליה. 21.3 הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה ,והוא פוטר את עיריית נס ציונה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור. 21.4 הקבלן יהיה אחראי כלפי צד ג' כלשהו ,לרבות עובדי עיריית נס ציונה ,לכל נזק לגוף ו/או לרכוש או נזק אחר מכל מן וסוג שהוא שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. הקבלן מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל שייגרם להם. 21.5 הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן ו/או נזק מכל סוג לגוף ו/או רכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני משנה של הקבלן ועובדיהם ,לשלוחיו של הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה ,והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם. 21.1 הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את עיריית נס ציונה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שחוייבו לשלם בין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכח האמור לעיל לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 21.1 עיריית נס ציונה תהיה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכח חוזה זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מעיריית נס ציונה ו/או מי מטעמה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריות הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל. 21.1 מובהר ומוסכם בזאת ,כי הקבלן אחראי לכל תביעה שתוגש על ידי צד ג' כלשהו, אם צורפה לה עיריית נס ציונה כנתבעת והוא ישא באחריות לכל החלטה ו/או פסק דין ו/או הוצאות שתיפסקנה ,בקשר לכל תביעה ,משפטית או אחרת כנגד עיריית נס ציונה . .21 ביטוח 21.1 מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,יחזיק הקבלן בתקוף כל תקופת החוזה ו/או הארכתו ,בחברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין את 53 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות הביטוחים כמפורט באישור הביטוח שצורף כנספח ה' לחלק א' למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה . לעניין ביטוח חבות מוצר יחזיק ביטוח זה בתוקף כל תקופת אחריותו על פי דין ו/או 1שנים מתום העבודות על פי החוזה -המועד המאוחר מבניהם. 21.2 הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. 21.3 הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות עיריית נס ציונה על פי הפוליסות ,יהיה הקבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי ,מבלי שתהיינה לו טענה כלשהי כלפי עיריית נס ציונה על כל נזק כספי ו/או אחר שייגרם לו עקב זאת. 21.4 הקבלן יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכח סעיפי חוזה זה ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. 21.5 אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל ,כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים לעיריית נס ציונה כנגד הקבלן על פי החוזה ועל פי כל דין ,ואין בהם כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה. .21 ערבות בנקאית 21.1 להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדן ,מוסר הקבלן בזאת לעיריית נס ציונה ערבות בנקאית בסך של ( ₪ 40,000ובמילים :ארבעים אלף שקלים חדשים) בנוסח המצורף כנספח ב' לחוזה זה (להלן" :הערבות"). 21.2 הערבות הנ"ל תהיה בלתי מותנית ותהיה ניתנת למימוש בכל עת במשך כל תקופת תוקפה ,ללא הוכחת כל נזק או חסרון כיס על ידי עיריית נס ציונה ,וזאת תוך 5 ימים ממועד הדרישה. 21.3 הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן על פי השינויים שיחולו בין מדד הבסיס לבין המדד האחרון הידוע ביום החילוט של הערבות. 21.4 הערבות תהיה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ועד תום תשעים ( )90יום מתום תקופת העבודות ו/או מתום תקופת הארכה ,אם תוארך תקופת החוזה כאמור בחוזה זה .מובהר ומוסכם בזאת ,כי תנאי להארכת תקופת החוזה הוא המצאת ,בין היתר ,לפחות ערבות כאמור לתקופת ההארכה ,שלושים ( )30יום לאחר מועד קבלת הודעת עיריית נס ציונה על רצונה להאריך את תקופת העבודות כאמור. 21.5 עיריית נס ציונה תהיה רשאית לחלט את הערבות ,בנוסף לכל סעד לו הינה זכאית, על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ,בגין כל הפרה של חוזה זה על ידי הקבלן ,לרבות בגין פיצוי מוסכם .מומשה הערבות הבנקאית ,כולה או חלקה ימציא הקבלן לידי עיריית נס ציונה ,מיד ,ערבות בנקאית חדשה או משלימה. .29 רמת שירות SLAופיצויים מוסכמים מראש 29.1 מוסכם בין הצדדים ,כי במקרה שהקבלן לא יעמוד באיכות ו/או ברמת העבודות ו/או השירותים ,כמוגדר להלן ,תגבה עיריית נס ציונה מהקבלן פיצויים מוסכמים מראש ,בהתאם לסיווג התקלות ולריכוז זמני הטיפול בהן. 54 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 29.2 סיווג התקלות וסדר עדיפות הביצוע: 29.2.1תקלה בטיחותית – תקלה ו/או קריאת שירות המעלה חשש לסיכון חיי אדם ו/או היזק לאדם ו/או לרכוש. 29.2.2תקלה מיוחדת – תקלה ו/או קריאת שירות במעונות ו/או גני ילדים ו/או מוסדות חינוך בעת מצבי מזג אוויר קיצוניים כגון קור עז (מתחת ל15 - מעלות צלזיוס) או חום כבד (מעל 32מעלות צלזיוס). 29.2.3תקלה דחופה – תקלה ו/או קריאת שירות לאתרים שיוגדו מעת לעת על ידי המפקח ,לרבות לשכות בכירים ,חדרי תקשורת ו/או חדרי מחשבים ,אולם מועצת העיר וכיו"ב. 29.2.4תקלה רגילה – כל תקלה ו/או קריאת שירות שאינה נמנית על האמור לעיל. 29.3 בכל שאלה או מחלוקת בעניין סדר העדיפויות ו/או סיווג התקלה – הכרעתו של המפקח תהיה סופית וקובעת. 29.4 הפיצויים המוסכמים יהיו כדלקמן: נושא – סוג התקלה / פיצוי מוסכם מועד לביצוע השירות מענה וטיפול בתקלה רגילה בתוך 24שעות ממועד קריאת השירות ₪ 1000לכל יום איחור מענה וטיפול בתקלה בטיחותית עד ארבע שעות ממועד הקריאה ₪ 200לכל שעה איחור, החל מהשעה השישית מענה וטיפול בתקלה מיוחדת / דחופה עד שש שעות ממועד הקריאה ₪200לכל שעה איחור, החל מהשעה השמינית הפרה חמורה ,חוסר בחומרים, חלקי חילוף ,אי התייצבות כלל 29.5 ₪ 2,000 התקלות ו/או קריאות השירות יסווגו על ידי המפקח ו/או מי מטעמו על פי הקריטריונים לעיל ,והחלטתו תהיה סופית. 29.1 הקבלן ייענה לקריאה לצורך טיפול ומתן מענה ופתרון מלא לתקלות ו/או לאירועים האמורים לעיל ,בהתאם לזמני התגובה וללוחות הזמנים המפורטים לעיל ,וזאת מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז. 29.1 למרות האמור במסמכי המכרז ,יובהר כי בכל הנוגע לתקלות מיוחדות ,במקרה בו לא ניתן לבצע תיקון מיידי באתר ו/או נדרשת החלפת ציוד ,ידאג הקבלן להחלפת המזגן ו/או החלפים הנחוצים ,ללא הזמנת עבודה ,באופן מיידי ,וזאת בהתאם לדרישתו ואישורו של המפקח. 29.1 הטיפול בכל תקלה ו/או התקנה יבוצעו באופן רציף ממועד תחילת הטיפול ועד לסיום הטיפול לשביעות רצון עיריית נס ציונה ,לרבות מעבר לשעות העבודה המקובלות. 55 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 29.9 קריאת שירות בגין תקלות בטיחותיות דחופות ,מיוחדות ,רגילות ואחרות תדווח על-ידי פנייה טלפונית למוקד המידע או למנהל העבודה 24 ,שעות ביממה. 29.10 הטיפול בקריאת שירות בקשר לתקלות מכל סוג יתבצע על ידי אדם ו/או גורם מוסמך מטעם הקבלן לטפל ולתחזק את הציוד והמוצרים ובעל ההבנה והניסיון הנדרשים לטיפול בה ותחזוקתה על פי הדרישות המפורטות במסמכי המכרז וההסכם. 29.11 הקבלן יהיה אחראי לתעד כל קריאת שירות ו/או פנייה ,בהתאם לדרישת המפקח. 29.12 מובהר ,כי סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים הינו נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על חוזה זה ,ועיריית נס ציונה רשאית לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מסכומי התמורה המגיעים לספק. 29.13 הפיצויים ,כאמור בסעיף זה ,הינם פיצויים מוסכמים מראש ,בגין הנזקים שייגרמו לעיריית נס ציונה ,וגבייתם תעשה ללא הוכחת נזק. 29.14 הוסכם בין הצדדים ,מבלי לגרוע מהאחריות הנקובה בנספח הביטוח ,כי הקבלן יפצה וישפה את עיריית נס ציונה ,בגין כל נזק ובגין כל ההוצאות הנלוות והכרוכות בכך. 29.15 .30 אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד העומדים לזכות עיריית נס ציונה לפי כל דין ו/או חוזה ,לרבות בגין הפרת החוזה על ידי הקבלן. הפרות וסעדים 30.1 על חוזה זה יחול חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א.1910- 30.2 מוסכם בזאת כי סעיפים ,21 ,20 ,19 ,11 ,11 ,11 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,1 ,5 ,4 ,3 ,23ו 25 -לחוזה ,הינם סעיפים יסודיים ועיקריים שהפרתם על ידי הקבלן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 30.3 עיריית נס ציונה תהיה רשאית ,מבלי לפגוע בכל סעד לו הינה זכאית על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ,לרבות ביטול חוזה זה ,לסלק את ידו של הקבלן מן המתקנים ,על ידי מתן הודעה לספק עשרים ואחד יום מראש ,במקרים המפורטים להלן: 30.3.1הקבלן הפר תנאי יסודי של חוזה זה. 30.3.2הקבלן הפר חוזה זה או הוראה מהוראותיו ,שאינה הפרה יסודית ,ולא תיקן את ההפרה תוך 14ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה מן עיריית נס ציונה. 30.3.3ניתן לבקשת צד ג' ,נגד הקבלן צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת הליכים ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים של החברה ו/או מונה לו כונס נכסים ו/או הוטל עיקול על נכסי הקבלן ,באופן שיש בו כדי לפגוע באפשרותו לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה והכל במקרה שהללו לא בוטלו תוך 45יום ממועד הינתנם ,או תוך 1ימים ממועד הינתנם אם הוגשה בקשה למתן אילו מהצווים הנ"ל ע"י הקבלן עצמו. 30.3.4הקבלן המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את החוזה ,כולו או מקצתו ,ללא אישור עיריית נס ציונה ,כמפורט בחוזה זה. 56 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 30.3.5הקבלן בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון. 30.3.1הקבלן חדל בפועל מלנהל עסקיו או מלבצע את העבודות נשוא חוזה זה. 30.3.1מנהל/י הקבלן ו/או מי מנושאי המשרה שבו הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או עשו מעשה או מחדל כלשהו אשר ,לדעת עיריית נס ציונה ,עשוי לפגוע בשמה הטוב של עיריית נס ציונה ו/או באינטרסים של עיריית נס ציונה. 30.4 .31 סילוק ידו של הקבלן כאמור לעיל ,אין בו משום ביטול החוזה על ידי עיריית נס ציונה והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה ,פרט להתחייבויות שעיריית נס ציונה תמנע ממנו לקיימן. הוראות כלליות 31.1 ויתור על סעדים הקבלן מצהיר ומתחייב בזה ,כי לעניין כל טענה ,תביעה או דרישה ,מכל סוג שהוא, שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו ,במישרין או בעקיפין ,בקשר להבאתו לידי סיום ,על פי הוראות חוזה זה ו/או הדין ,הינו מוותר ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה ,בין זמניים ובין קבועים ,בדרך של צו עשה ,צו אל תעשה ,צו עיכוב ,צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה זה לידי סיום ,לא יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת העבודות לאחר. 31.2 ויתור או שינוי 31.2.1הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר .לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסויים ,אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה. 31.2.2שום ויתור ,או הימנעות מפעולה במועדה ,או ארכה שתינתן ,לא יחשבו כויתור של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצן בכל עת שימצא לנכון. 31.3 עוסק מורשה הקבלן מתחייב ,כי במשך כל תקופת ההתקשרות יהיה רשום כעוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף וכן ינהל ספרי חשבונות כדין. 31.4 תיקון לחוזה כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים ,שאם לא כן ,לא יהיה להם כל תוקף. 31.5 קיזוז 31.5.1הקבלן מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד עיריית נס ציונה. 57 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 31.5.2עיריית נס ציונה תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום ו/או נכס ו/או זכות כלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו לה מן הקבלן ,מכל מין וסוג שהם ,לרבות כל סכום שהיא עלולה לשאת בו ו/או תישא בו ,בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ,בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב. 31.1 תשלום במקום הצד האחר 31.1.1כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר ,כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה על הצד האחר ,וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר לא שילמו ,תוך 1ימים מיום שנדרש לעשות כן. 31.1.2שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר ,יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד .הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה ,כשסכום זה ישא ,החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל ,ריבית מקובלת למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ. 31.1 סמכות שיפוט והדין החל 31.1.1הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה ,ללא כללי ברירת הדין שלו. 31.1.2הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבית המשפט ,המוסמך מבחינה עניינית ומקומית לתחום השיפוט של העיר נס ציונה ,ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה. 31.1 מיצוי התנאים המוסכמים חוזה זה מכיל ,מגלם ,ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים ,כל הבטחות ,ערובות ,הסכמים בכתב או בעל פה ,התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו ,אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו ,לגרוע מהם או לשנותם ,והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה. .32 הודעות 32.1 כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו – לנמען המצוין להלן – תחשב כמתקבלת בעת מסירתה. 32.2 כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן – תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה ,אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא – תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב ,והכל בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה ,שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן. 58 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 32.3 כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום ,על פי הכתובת המצויינת להלן ותוך ציון הנמען המצויין להלן – תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך 41 שעות ממועד הישלחה. .33 כתובת הצדדים עיריית נס ציונה – הנמען___________________________________________ : טלפון _____________________:פקס'__________________: הקבלן – הנמען___________________________________________ : טלפון ____________________:פקס'___________________: ולראיה באו הצדדים על החתום: ________________________ הקבלן___________________: על ידי___________________: תואר____________________: __________________________ עיריית נס ציונה _____________: על ידי____________________ : תואר_____________________: אישור אני הח"מ ,עו"ד ______________ המשמש כיועץ המשפטי של הקבלן מאשר בזאת כי _______________ ת.ז ________________ .ו _____________ -ת.ז_______________ . אשר חתמו על חוזה זה בפני ,בשם הקבלן הינם מוסמכים לחתום מטעמוה וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי הקבלן בהתאם למסמכי ההתאגדות להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על החוזה ונספחיו. _______________________ 59 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות נספח א' מפרט דגמי מתקני מיזוג אוויר 60 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות נספח א'1 כתב כמויות ומחירון חלקי חילוף למזגנים יח' כמות תאור 1 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP1כולל מילוי גז וקבל R22 יח' 1 2 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP2כולל מילוי גז וקבל R22 יח' 1 3 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP3כולל מילוי גז וקבל R22 יח' 1 4 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP3תלת פזי כולל מילוי גז וקבל R22 יח' 1 5 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP4כולל מילוי גז וקבל R22 יח' 1 6 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP4תלת פזי כולל מילוי גז וקבל R22 יח' 1 7 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP5תלת פזי כולל מילוי גז וקבל R22 יח' 1 8 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP1תלת פזי כולל מילוי גז וקבל R22 יח' 1 9 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP1כולל מילוי גז וקבל R410A יח' 1 10 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP2כולל מילוי גז וקבל R410A יח' 1 11 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP3כולל מילוי גז וקבל R410A יח' 1 12 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP3כולל מילוי גז וקבל R410A יח' 1 13 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP4כולל מילוי גז וקבל R410A יח' 1 14 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP4תלת פזי כולל מילוי גז R410A יח' 1 15 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP5תלת פזי כולל מילוי גז R410A יח' 1 16 החלפת מדחס למזגן בהספק עד HP1תלת פזי כולל מילוי גז R410A יח' 1 17 החלפת מנוע מאייד למזגן תדיראן אלפין אלקטרה או אלקו כולל חיווט כולל קבל יח' 1 יח' 1 יח' 1 18 19 החלפת מנוע מעבה למזגן תדיראן אלפין אלקטרה או אלקו כולל חיווט כולל קבל החלפת מנוע מעבה+כנף/מאיץ למזגן תדיראן אלפין אלקטרה או אלקו כולל חיווט כולל קבל 61 מחיר יח' סך הכל 1,500 1,850 2,250 2,500 2,650 2,750 3,270 3,800 1,500 1,850 2,250 2,500 2,650 2,850 3,400 4,000 1,000 1,100 1,350 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 20 החלפת מאיץ למנוע מעבה למזגן תדיראן אלפין אלקטרה או אלקו יח' 1 21 החלפת מאיץ למנוע מאייד למזגן תדיראן אלפין אלקטרה או אלקו יח' 1 22 החלפת מנוע מאורר למזגן חלון כולל קבל יח' 1 23 החלפת מאיץ למנוע מאורר למזגן חלון יח' 1 24 החלפת כנף למנוע מאורר למזגן חלון יח' 1 25 החלפת קבל בין 4ל 20מיקרופרד יח' 1 26 החלפת קבל בין 25ל 35מיקרופרד יח' 1 27 החלפת קבל בין 40ל 50מיקרופרד יח' 1 28 הוספת קבל התנעה SPP6 יח' 1 29 התקנת ונטיל שרות +מילוי גז למזגן חלון יח' 1 30 מילוי גז למזגן מפוצל R22 יח' 1 31 מילוי גז למזגן מפוצל R410 יח' 1 32 תיקון נזילת גז +מילוי גז למזגן מפוצל R22 יח' 1 33 תיקון נזילת גז +מילוי גז למזגן מפוצל R410כולל שטיפה עם חנקן וביצוע ואקום על המערכת יח' 1 34 מילוי גז למזגן חלון יח' 1 35 תיקון חיווט חשמלי במזגן יח' 1 36 החלפת טרמוסטט מכני למזגן חלון או מפוצל יח' 1 37 החלפת סלקטור למזגן חלון או מפוצל יח' 1 38 החלפת יחידת פיקוד אלקטרוני במזגן מפוצל קומפלט יח' 1 39 החלפת כרטיס למזגן EMD יח' 1 40 החלפת עינית למזגן EMD יח' 1 41 החלפת מנוע מאייד למזגן מיני מרכזי יח' 1 62 400 600 300 150 150 280 280 300 360 400 470 470 850 950 150 300 250 250 1,000 1,200 380 1,150 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 42 החלפת כרטיס למעבה מזגן אלקו/אלקטרה עד HP2 יח' 1 43 החלפת כרטיס למעבה מזגן אלקו/אלקטרה עד HP1 יח' 1 44 החלפת מנוע מאייד +מאיץ למזגן מרכזי יח' 1 45 החלפת מאיץ למזגן מיני מרכזי יח' 1 46 החלפת רום טרמוסטט למזגן מפוצל או מיני דגם ERT50דיגיטל או ש"ע מאושר כולל קונטקטור קומפלט יח' 1 47 פתיחת סתימת ניקוז במזגן יח' 1 48 הוספת דיאיסר מכני יח' 1 49 הוספת דיאיסר דיגיטלי אלפא 15 יח' 1 50 הוספת פרסוסטט לחץ גבוה דנפוסט למעבה קומפלט יח' 1 51 ביקור טנאי ללא תיקון יח' 1 52 טיפול ביחידת מיזוג הכולל בדיקת לחצים ובדיקה חשמלית כולל תיקון חיווט במידת הצורך+ניקוי אמבטיית ניקוז יח' 1 53 החלפת פנל פיקוד למזגן אלפיין יח' 1 54 החלפת מגען A20*3 יח' 1 55 תיקון קצר חשמלי במזגן יח' 1 56 החלפת משאבת חום עד 5/1 יח' 1 57 החלפת משאבת חום עד 3/4 יח' 1 1200 58 החלפת סליל למשאבת חום יח' 1 350 59 החלפת רגש למזגן תדיראן יח' 1 320 60 החלפת רגש למזגן אלקטרה או אלקו יח' 1 320 61 שטיפת מערכת בחנקן יח' 1 450 62 שטיפת מעבה/מאייד עם חומר ניקוי סוללות יח' 1 800 63 פרוק מאייד מזגן מיני שטיפה במסיר שומנים והתקנתו קומפלט יח' 1 1500 63 650 800 1,450 600 750 300 150 180 650 220 380 200 480 300 1,000 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות 64 פרוק מאיץ של מזגן מפוצל/עילי שטיפה ניקוי והתקנתו קומפלט כולל ניקוי סוללה עם מברשת יח' 1 600 65 שטיפת מזגן חלון בדגריזר יח' 1 200 66 החלפת מגש ניקוז פנימי למזגן אלפין תדיראן אלקטרה או אלקו יח' 1 800 67 הוספת מגש ניקוז למזגן חלון יח' 1 100 68 הוספת מגש ניקוז למזגן מפוצל יח' 1 350 69 הוספת דמפר חשמלי דןגמת טויטופלסט "1 +רום טרמוסטט יח' 1 750 70 בהוספת דמפר חשמלי דוגמת טויטופלסט " +10רום טרמוסטט יח' 1 850 71 הוספת משאבת ניקוז נמוכה 650 72 החלפת אמבטית ניקוז במאייד מזגן סקולר יח' 1 550 73 החלפת אמבטית ניקוז במאייד מזגן אלקטרה 35 יח' 1 550 74 אספקה והתקנה משאבת מים יח' 1 350 75 טיפול תקופתי ביח' (VRFבמוקד) יח' 1 800 76 טיפול תקופתי ביח' אויר צח (במוקד) יח' 1 800 64 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות נספח ב' כתב ערבות ביצוע לכבוד עיריית נס ציונה רח' הבנים ,9 נס ציונה תאריך_________: (להלן" :עיריית נס ציונה ") ג.א.נ,. כתב ערבות מס' ____________ .1 על פי בקשת _________________ (להלן " -המבקש") בקשר להסכם בין המבקש לביניכם לביצוע עבודות תחזוקת מערכות מיזוג אוויר בעיר נס ציונה ,ולהבטחת התחייבות המבקש כלפי העירייה עפ"י ההסכם ,הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 40,000ש"ח (במלים :ארבעים אלף שקלים חדשים) .סכום זה צמוד למדד יוקר המחיה כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ביום ( ...................יום חתימת החוזה) (להלן " -סכום הערבות"). .2 סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך ( 10עשרה) ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב ,ח תומה ע"י ראש העיר ו/או גזבר העירייה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש. .3 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4 תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום _______________ וכל דרישה על פיה צריכה להמסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על ידינו. .5 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. בכבוד רב, בנק ........................................... סניף ......................................... 65 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות נספח ג' כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום לכבוד עיריית נס ציונה רח' הבנים ,9 נס ציונה (להלן" :עיריית נס ציונה ") תאריך_________: ג.א.נ,. כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום הואיל ואנו מספקים לכם שירותי ועבודות תחזוקת מזגנים (להלן" :השירותים") ,בהתאם לחוזה מיום ___________ (להלן" :החוזה"); והואיל והעירייה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים קיומיים" והשירותים נדרשים לעירייה בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום; לפיכך אנו מצהירים ,מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן: .1אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך מתן השירותים לעירייה ,באופן רציף ושוטף ,גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום. .2אנו מתחייבים לספק לעירייה את מלוא השירותים נשוא החוזה ,באופן רצוף ושוטף ,ולקיים את כל יתר התחייבויותינו על פי החוזה ,במלוא היקפם ,גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות בימים ושעות חריגים ,שבהם תידרש על ידכם אספקת השירותים. .3אנו מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל ,בעבור התמורה המוסכמת בחוזה ,ללא תוספת כלשהי לתמורה האמורה. .4התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תחשב להפרה יסודית של החוזה ,המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים בקבועים בחוזה ועל פי כל דין. _______________ שם הקבלן ________________ כתובת הקבלן ________________ טלפון הקבלן ______________ שם החותם מטעם הקבלן ________________ תאריך _______________________ חתימה +חותמת 66 ________________________________ חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
© Copyright 2024