1. No category

‫מכרז פומבי ‪34/2015‬‬
‫אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ‬
‫מחלקת בנא"מ‬
‫חשון תשע"ו‬
‫אוקטובר ‪2015‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ‬
‫בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 1‬מתוך ‪55‬‬
‫חשון תשע"ו‬
‫אוקטובר ‪2015‬‬
‫ נוסח מודעה בעיתון ‪-‬‬‫הנדון‪ :‬מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ‬
‫בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‬
‫משרד החוץ באמצעות מחלקת בנא"מ (להלן המשרד) מבקש לבחור קבלן לאספקת‬
‫מיכל סולר לגנרטור והתקנתו במבנה בחצר המשרד בקריית הלאום ירושלים‪ .‬המכרז‬
‫מופנה לקבלנים בעלי ניסיון באספקת מיכלי סולר והתקנתם‪ ,‬המחזיקים בכל‬
‫האישורים וההסמכות כנדרש‪.‬‬
‫את חוברת המכרז (כולל פירוט תנאי הסף להשתתפות‪ ,‬טופס הרשמה למכרז ובקשת‬
‫השתתפות בסיור קבלנים) ניתן לקבל דרך אתר האינטרנט של המשרד בעברית‬
‫בכתובת ‪( www.mfa.gov.il/MFAHeb‬מידע כללי ‪ -‬מידע מודעות ומכרזים)‪ .‬את טופס‬
‫ההרשמה יש לשלוח לדואר אלקטרוני לכתובות הבאות‪,[email protected] :‬‬
‫‪ [email protected]‬משלוח טופס ההרשמה חיוני כדי לקבל הבהרות ומענה‬
‫לשאלות וכן כדי להשתתף בסיור הקבלנים‪.‬‬
‫סיורי קבלנים יערכו במשרד החוץ בימים ג' ו‪-‬ה' ‪ 5 ,3‬בנובמבר ‪ 2015‬שעה ‪.10:00‬‬
‫השתתפות בסיור באחד המועדים הנ"ל חובה ומהווה אחד מתנאי הסף להשתתפות‬
‫במכרז‪ .‬הרשמה לסיור תתבצע מראש‪ ,‬באמצעות טופס ההרשמה שמופיע בחוברת‬
‫המכרז‪.‬‬
‫את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים‪ ,‬יש להגיש בחוברת כרוכה במעטפה‬
‫סגורה‪ .‬על המעטפה להימצא בתוך תיבת המכרזים המתאימה‪ ,‬המוצבת בכניסה לשער‬
‫הדיפלומטי של המשרד‪ ,‬רחוב בנק ישראל ‪ 5‬בקרית הממשלה בירושלים‪ ,‬לא יאוחר‬
‫מיום חמישי ‪ 26.11.2015‬בשעה ‪.12:00‬‬
‫האחריות על הכנסת המעטפה לתוך תיבת המכרזים עד למועד הנ"ל חלה על המציע‬
‫ועל המציע בלבד‪.‬‬
‫המשרד רשאי שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר‪ ,‬או כל הצעה שהיא ו‪/‬או לבטל‬
‫את המכרז מבלי להכריז על זוכה כלשהו‪ ,‬וכן רשאי לנהל משא ומתן עם מציעים‬
‫שהצעותיהם תימצאנה מתאימות‪.‬‬
‫הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות‬
‫במסמכי המכרז עצמם הן אלה שתחייבנה את המשרד ואת המציע‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ‬
‫בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 2‬מתוך ‪55‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫נוסח המודעה בעיתון‬
‫‪..............................................................................................‬‬
‫‪2‬‬
‫טופס הרשמה למכרז‬
‫‪..............................................................................................‬‬
‫‪4‬‬
‫פנייה למציעים במכרז‬
‫‪..............................................................................................‬‬
‫‪5‬‬
‫נספח א' ‪ -‬הנחיות כלליות‬
‫‪..................................................................................‬‬
‫‪12‬‬
‫נספח ב' ‪ -‬שרטוטי המערכת‪ ,‬רשימת הציוד ומפרט העבודות ‪ ...................................‬קובץ נפרד‬
‫נספח ג' ‪ -‬טופס הגשת הצעה‬
‫‪..................................................................................‬‬
‫נספח ד' ‪ -‬כתב כמויות (הצעת מחיר)‬
‫נספח ה' ‪ -‬הסכם ההתקשרות‬
‫‪16‬‬
‫‪19 .................................................................‬‬
‫‪...................................................................................‬‬
‫‪21‬‬
‫נספח ו' ‪ -‬ערבות הסכם ‪................................................................................................‬‬
‫‪31‬‬
‫‪....................................................................‬‬
‫‪32‬‬
‫‪.......................................................‬‬
‫‪34‬‬
‫נספח ז' ‪ -‬התחייבות לשמירת סודיות‬
‫נספח ח' ‪ -‬התחייבות להימנעות מניגוד עניינים‬
‫נספח ט' ‪ -‬מועד התשלום הממשלתי‪...............................................................................‬‬
‫‪36‬‬
‫‪.....................................................................‬‬
‫‪38‬‬
‫נספח י' ‪ -‬אישור על קיום ביטוחים‬
‫נספח י"א ‪ -‬תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום‪..........‬‬
‫‪43‬‬
‫נספח י"ב ‪ -‬התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים‪..........‬‬
‫‪44‬‬
‫נספח י"ג ‪ -‬תצהיר על אי העסקה של עובדים זרים‪..................................................‬‬
‫‪46‬‬
‫נספח י"ד ‪ -‬הוראות בטיחות‪............................................................................................‬‬
‫‪47‬‬
‫נספח ט"ו ‪ -‬אישור רו"ח עסק חי‪............................................................................................‬‬
‫‪53‬‬
‫נספח ט"ז ‪ -‬התחייבות על אי תיאום הצעות‪..........................................................................‬‬
‫‪54‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 3‬מתוך ‪55‬‬
‫תאריך ‪______________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫משרד החוץ‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫הנדון‪ :‬מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד‬
‫החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‬
‫טופס הרשמה למכרז‬
‫אנו מבקשים להירשם להשתתפות במכרז‪ ,‬לקבל מענה לשאלות הבהרה‬
‫ככל שיופץ למציעים וכן להשתתף בסיור קבלנים‪.‬‬
‫שם המציע‪:‬‬
‫___________________________________‬
‫כתובת‪:‬‬
‫___________________________________‬
‫איש קשר‪:‬‬
‫___________________________________‬
‫טלפון‪:‬‬
‫___________________________________‬
‫טלפון נייד‪:‬‬
‫___________________________________‬
‫פקס‪:‬‬
‫___________________________________‬
‫דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫___________________________________‬
‫נציגנו לסיור קבלנים (שם‪+‬מספר ת‪.‬ז‪_____________________ .).‬‬
‫_________________________________________________‬
‫מועד הגעתנו לסיור (יש לסמן בעיגול)‪3.11.2015 :‬‬
‫(בשני המועדים ‪ -‬הסיורים בשעה ‪.)10:00‬‬
‫‪,‬‬
‫‪5.11.2015‬‬
‫חתימה ‪______________ :‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 4‬מתוך ‪55‬‬
‫חשון תשע"ו‬
‫אוקטובר ‪2015‬‬
‫הנדון‪ :‬מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד‬
‫החוץ קרית הממשלה ירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‬
‫כללי‬
‫‪ .1‬משרד החוץ באמצעות מחלקת בנא"מ (להלן‪' :‬המשרד')‪ ,‬מבקש לבחור קבלן‬
‫לאספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו במבנה בחצר המשרד בירושלים (להלן‪:‬‬
‫'האתר')‪.‬‬
‫‪ .2‬העבודה כוללת בין היתר‪ :‬פינוי גג מבנה‪ ,‬יצירת פתח בגג הבטון‪ ,‬פינוי המבנה‬
‫עצמו‪ ,‬איטום המבנה‪ ,‬הנחת המיכל בתוך המבנה‪ ,‬התקנות וחיבורים‪ ,‬מילוי המבנה‬
‫בחומר מילוי והחזרת מצב גג המבנה לקדמותו‪ .‬נפח המיכל שיסופק ‪ 15,000‬ליטר‪.‬‬
‫‪ .3‬בכל שלבי העבודה‪ ,‬על הקבלן חלה אחריות בכל הקשור לבטיחות באתר‪ ,‬תוך‬
‫שימת דגש על בטיחות העוברים והשבים ועובדי המשרד‪ ,‬ומניעת נזק לרכוש‪ .‬על‬
‫הקבלן לפעול בהתאם להוראות הבטיחות בנספח י"ד המצ"ב‪.‬‬
‫‪ .4‬לפני הגשת ההצעה‪ ,‬על הקבלן לבדוק את אתר העבודה‪ ,‬התכניות‪ ,‬דרישות‬
‫הביטוח‪ ,‬הפרטים והתנאים האחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לביצוע‬
‫העבודה (לרבות בדרך של סיור באתר שהינו אחד מתנאי סף להשתתפות במכרז)‪.‬‬
‫‪ .5‬מפרט העבודות הקבלניות שבאחריות הקבלן מצורף כנספחים א'‪-‬ב'‪ .‬הקבלן יבצע‬
‫את העבודה בהתאם להוראות נספחים אלה‪.‬‬
‫מסמכים של המציע שעליו לצרף להצעה‬
‫‪ .6‬צירוף אישור מפקיד מורשה‪ ,‬מרואה חשבון או מיועץ מס‪ ,‬או העתק ממנו‪ ,‬המעיד‬
‫כי המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‬
‫(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)‪ ,‬התשל"ו ‪;1976 -‬‬
‫‪ .7‬במידה והמציע הוא תאגיד‪ ,‬יש לצרף תעודת התאגדות אצל הרשם הרלבנטי;‬
‫‪ .8‬אישור עוסק מורשה;‬
‫‪ .9‬במידה והמציע הוא חברה ‪ /‬שותפות‪ :‬אין לו חוב אגרה שנתית ברשות התאגידים‬
‫בשנים שקדמו למועד הגשת ההצעה‪ .‬בנוסף‪ ,‬המציע אינו חברה מפרת חוק ואינו‬
‫עומד בפני התראה קודם רישום כחברה מפרת חוק‪ .‬לצורך עמידה בתנאי סף זה‬
‫יש לצרף את המסמכים כמפורט בסעיף ‪ 8‬נספח ב' המצ"ב (טופס הגשת הצעה‬
‫למכרז);‬
‫‪ .10‬מציע שהוא עסק בשליטת אישה יצרף להצעתו אישור ותצהיר כמשמעותם בסעיף‬
‫‪ '2‬לחוק חובת מכרזים;‬
‫‪ .11‬צירוף תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום‪,‬‬
‫בהתאם לנוסח בנספח י"א המצורף;‬
‫‪ .12‬צירוף תצהיר בדבר התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת‬
‫עובדים בהתאם לנוסח בנספח י"ב המצורף;‬
‫‪ .13‬התחייבות המציע וכל קבלן משנה מטעמו‪ ,‬כי לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז‬
‫זה וחוזה ההתקשרות‪ ,‬לא יועסקו עובדים זרים כמפורט בהוראות תכ"ם‪" ,‬עידוד‬
‫העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה"‪ ,‬מספר ‪.7.12.9‬‬
‫ההתחייבות תוגש באמצעות נספח י"ג המצ"ב;‬
‫‪ .14‬אישור רו"ח שלפיו למציע אין הערה בנושא "עסק חי"‪ ,‬בהתאם לנוסח בנספח ט"ו‬
‫המצ"ב‪.‬‬
‫‪ .15‬התחייבות בדבר אית תיאום הצעות למכרז‪ ,‬על ידי הגשת נספח ט"ז המצ"ב‬
‫כשהוא חתום על ידי המציע‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 5‬מתוך ‪55‬‬
‫‪ .16‬צירוף חוברת המכרז (עמודים ‪ ,1-55‬כולל פנייה זו לקבלת הצעות על נספחיה א'‬
‫עד ט"ז)‪ ,‬כשהיא חתומה על ידי המציע בתחתית כל עמוד ועמוד (חותמת וחתימה‬
‫בראשי תיבות)‪ .‬מסמך שלא מצוין בו מקום לחתימה ייחתם בתחתית הדף‪ .‬יש‬
‫לחתום חתימה מלאה ומחייבת במקומות הדרושים‪ .‬יש לצרף להצעה גם את‬
‫ההסכם‪ ,‬למלא אותו במקומות הדרושים (כולל פרטי המציע‪ ,‬כתובתו‪ ,‬ח‪.‬פ‪,.‬‬
‫חתימה‪ ,‬חותמת וכדומה)‪ ,‬לחתום עליו בתחתית כל עמוד וכמו כן לחתום במקום‬
‫המיועד לכך בהסכם חתימה מלאה כולל חותמת‪ .‬כל חתימה תהיה על ידי מורשה‬
‫החתימה של המציע‪.‬‬
‫תנאי סף להשתתפות במכרז‬
‫‪ .17‬על המציע להציג אישור תקף על רישום ברשם הקבלנים באופן שמאפשר לו לבצע‬
‫עבודות קבלניות מהסוג הנדרש במכרז;‬
‫‪ .18‬המציע (או קבלן משנה מטעמו‪ ,‬השותף להצעתו) ביצע פרויקט הכולל הטמנת‬
‫מיכל סולר תת‪-‬קרקעי בנפח של ‪ 8,000‬ליטר לפחות‪ ,‬כמבצע ראשי‪/‬קבלן משנה;‬
‫‪ .19‬צירוף אישור רו"ח שלפיו המציע בעל מחזור כספי בהיקף של ‪( ₪ 500,000‬חמש‬
‫מאות אלף ‪ )₪‬לפחות (כולל מע"מ) בכל אחת מ‪ 2-‬השנים ‪ 2014 ,2013‬בתחום של‬
‫עבודות בינוי;‬
‫‪ .20‬השתתפות בסיור קבלנים שיערך במשרד החוץ (באחד המועדים שפורטו במודעה‬
‫לעיתון שמצורפת לעיל)‪ .‬ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה אחד‬
‫מתנאי סף להשתתפות במכרז;‬
‫‪ .21‬יש לצרף להצעה מסמכים ונתונים בהתאם לתנאי הסף הנ"ל (סעיפים ‪ 6-20‬לעיל)‪,‬‬
‫הצעה שלא יצורפו אליה המסמכים‪/‬הנתונים הנ"ל עלולה להיפסל על הסף;‬
‫הממונה‬
‫‪ .22‬נציג המשרד לצורך תיאום העבודה והזמנת השירותים מול הספק יהיו מנהל‬
‫מחלקת בנא"מ ו‪/‬או סגנו (להלן‪' :‬הממונה מהמשרד')‪.‬‬
‫תקופת ההתקשרות‬
‫‪ .23‬עם המציע שהצעתו תבחר במכרז (להלן הקבלן)‪ ,‬יחתם הסכם לביצוע העבודה‪.‬‬
‫בהתאם לתנאי ההסכם‪ ,‬הקבלן יידרש לסיים את העבודות ולפנות את האתר בתוך‬
‫‪ 120‬ימים ממועד חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של המשרד (הכוללים את‬
‫חשבת המשרד וסמנכ"ל ארגון ומינהל)‪.‬‬
‫‪ .24‬הקבלן יהיה אחראי על טיב ואיכות העבודה שביצע וזאת למשך שנתיים ממועד‬
‫המסירה וסיום הפרויקט (להלן תקופת הבדק)‪.‬‬
‫‪ .25‬בסיום תקופת הבדק יבצע הקבלן בדיקת שלמות ותפקוד למערכת וישאיר את‬
‫המערכת כשהיא תקינה ונקייה מליקויים‪.‬‬
‫‪ .26‬אחריות הקבלן על טיב עבודתו במהלך תקופת הבדק כלולה בהצעת המחיר ולא‬
‫תשולם עבורה תוספת כלשהי (כולל אחריות על עבודה וחומרים ללא תוספת‬
‫תשלום)‪.‬‬
‫‪ .27‬על כל איחור במסירת הפרויקט והשלמתו‪ ,‬יחול על הקבלן קנס של עד ‪+ ₪ 500‬‬
‫מע"מ לכל יום איחור (וזאת אם לדעת המשרד האיחור נובע בגלל התנהלות‬
‫הקבלן)‪ .‬קנס זה יוטל גם אם האתר לא פונה במועד לאחר מסירת הפרויקט‬
‫למשרד החוץ‪ .‬לא יוטל קנס אם העיכוב נגרם שלא באשמת הקבלן‪.‬‬
‫הצעת המחיר‬
‫‪ .28‬על המציע למלא את כתב הכמויות המשמש כהצעת המחיר באמצעות נספח ד'‬
‫המצ"ב ולצרפה להצעתו‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 6‬מתוך ‪55‬‬
‫‪ .29‬בעת ציון המחירים בכתב הכמויות‪ ,‬על המציע להביא בחשבון את כל עלויותיו‪,‬‬
‫ואת כל מרכיבי הפרויקט מכל מן וסוג שהוא‪ ,‬לרבות הוצאות ישירות ועקיפות כגון‬
‫עבודה‪ ,‬עלות החומרים‪ ,‬כלי עבודה‪ ,‬ציוד‪ ,‬הובלות‪ ,‬פריקה‪ ,‬ציוד הרמה ומינוף‪,‬‬
‫משכורות עובדים‪ ,‬קבלני משנה‪ ,‬נסיעות‪ ,‬חנייה‪ ,‬ניהול‪ ,‬ביטוחים‪ ,‬תקורות ורווח‬
‫הקבלן‪ ,‬מתן אחריות על עבודה וחומרים בתקופת בדק וכיוצ"ב‪ .‬לא תהיה תוספת‬
‫תמורה מעבר לסכומים שיצוינו בהצעת המחיר‪ .‬ההצעה צריכה לגלם את כל‬
‫הרכיבים הנ"ל ובהתאם לתוכניות‪ ,‬אבני הדרך‪ ,‬ההוראות הטכניות והכמויות‬
‫הנדרשות כמפורט בנספחים‪.‬‬
‫‪ .30‬הצעת המחיר תהיה סופית ולא תהיה צמודה למדד כלשהו‪.‬‬
‫‪ .31‬הקבלן יגיש לממונה דרישת תשלום בתום כל אחד מהשלבים א'‪-‬ב' בטבלה שלהלן‪.‬‬
‫הקבלן יגיש את דרישת התשלום לממונה לאחר השלמת כל הפעולות וכל‬
‫המשימות הכלולות באותו שלב (לרבות עבודה ואספקת חומרים)‪:‬‬
‫‪#‬‬
‫שלב‪/‬אבן דרך‬
‫ייצור המיכל התת קרקעי‬
‫ריקון תכולת המבנה והגג (כולל פינוי‬
‫הגינון הקיים) ‪ -‬פינוי האתר לחלוטין מכל‬
‫אביזר ומכל פסולת שהיא (כולל פינוי ‪2‬‬
‫יחידות מדחס אקלימטיק מהמבנה)‬
‫א פתיחת הגג ובניית קירות דיפון ע"פ‬
‫התכנית‪ ,‬הצבת יחידות המדחס על הגג‬
‫איטום ודיפון קירות ורצפה פנימיים‬
‫הטמנת המיכל לפי תכניות‬
‫עבודות מכניות (צנרת‪ ,‬משאבות וכו')‬
‫ביצוע בדיקות בהתאם להוראות המתכנן‬
‫ב מילוי המיכל בסולר (יבוצע רק לאחר‬
‫אישור המתכנן)‬
‫הרצה ומסירת המתקן‪ ,‬פינוי והחזרת‬
‫המצב לקדמותו‬
‫אחוז‬
‫התשלום‬
‫לוח זמנים‬
‫מקסימאלי לסיום‬
‫העבודות ממועד‬
‫חתימת המשרד על‬
‫ההסכם‬
‫‪40%‬‬
‫‪ 3‬חודשים‬
‫‪60%‬‬
‫‪ 4‬חודשים‬
‫‪ .32‬הקבלן יגיש לממונה את דרישות התשלום בהתאם לעבודות שהושלמו וחומרים‬
‫שסופקו‪ ,‬על פי סעיפי כתב הכמויות‪ .‬לדרישת השלום תצורף חשבונית מס‬
‫תואמת‪ .‬דרישות התשלום יחד עם חשבונית המס ייבדקו על ידי הממונים ועל ידי‬
‫אגף כספים‪ .‬במידה ונמצא כי עבודות אלה בוצעו לשביעות רצון הממונה‪,‬‬
‫החשבונית תועבר לתשלום‪ .‬התשלום לספק יועבר בהתאם להנחיות החשב הכללי‬
‫"מועד התשלום הממשלתי" (מצ"ב נספח ט')‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 7‬מתוך ‪55‬‬
‫בדיקת ההצעות‬
‫‪ .33‬בשלב ראשון תתבצע בדיקת מסמכים מצורפים ובדיקת עמידה בתנאי הסף‬
‫(סעיפים ‪ 6-21‬לעיל)‪ .‬הצעה שאינה כוללת את המסמכים הנדרשים ואינה עומדת‬
‫בתנאי הסף עלולה להיפסל‪.‬‬
‫‪ .34‬בשלב הבא יבדקו הצעות המחיר (כאמור‪ ,‬הצעות שלא יעמדו בדרישות בסעיף ‪33‬‬
‫יפסלו ‪ -‬ולא יעברו לשלב בדיקת הצעת המחיר)‪.‬‬
‫‪ .35‬לאחר בדיקת הצעות המחיר‪ ,‬תתבצע בדיקת איכות‪ .‬מובהר בזאת שהמשרד רשאי‬
‫לבצע בדיקת איכות רק לגבי ‪ 4‬ההצעות הזולות ביותר‪ ,‬וזאת מטעמי יעילות‬
‫וחסכון בזמן‪ .‬לפיכך‪ ,‬המשרד עשוי שלא לבצע בדיקת איכות לגבי הצעות מחיר‬
‫שממוקמות במקום ‪ 5‬ומעלה (אם יימצא ש‪ 4-‬ההצעות הזולות ביותר אינן עומדות‬
‫בתנאי הסף ו‪/‬או בתנאי האיכות‪ ,‬תתבצע בדיקת איכות של הצעות נוספות)‪ .‬להלן‬
‫אמות המידה שלפיהן תתבצע בדיקת האיכות‪:‬‬
‫ניקוד מרבי‬
‫‪ #‬אמת מידה‬
‫המציע‬
‫של‬
‫וזמין‬
‫מיומן‬
‫א קיום צוות‬
‫‪20‬‬
‫וקבלני משנה מטעמו‬
‫התרשמות מפרויקטים קודמים‬
‫ב באתרים אחרים (על סמך סיור‬
‫‪30‬‬
‫בשטח שיבוצע על ידי נציגי‬
‫המשרד)‬
‫התרשמות מתוכנית עבודה‪,‬‬
‫יכולות‪ ,‬אופן התארגנות‪ ,‬הערכה‬
‫‪35‬‬
‫ג נכונה של היקף הפרויקט‪ ,‬עמידה‬
‫בלוח זמנים‪ ,‬על סמך ראיון‬
‫שיתקיים במשרד‬
‫‪15‬‬
‫ד בדיקת המלצות‬
‫‪100‬‬
‫ה סה"כ‬
‫‪ .36‬על מנת לאפשר למשרד להעריך את איכות ההצעות בהתאם לאמות המידה‬
‫המפורטות לעיל‪ ,‬יש לצרף להצעה פרטים אודות‪ :‬פרופיל מקצועי‪ ,‬פרטי הצוות‬
‫המיועד לבצע את הפרויקט ונסיונו‪ ,‬פרויקטים קודמים‪ ,‬שמות ופרטי ממליצים‬
‫שהמציע ביצע עבורם עבודות הנדסיות‪/‬קבלניות בתחומים הרלוונטיים (כולל ציון‬
‫תפקיד‪ ,‬ארגון וטלפון)‪ .‬כמו כן יש למלא את הפרטים בנספח ג' המצורף‪ .‬המשרד‬
‫רשאי לבצע סיורים בפרויקטים שבוצעו על ידי המציע‪ ,‬כדי להתרשם מאיכות‬
‫העבודה‪ ,‬וכן לברר פרטים אצל מקבלי שירות אחרים‪.‬‬
‫‪ .37‬ההצעה שתבחר היא ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות שיקבלו ניקוד‬
‫איכות ‪ 80‬ומעלה (מתוך ‪ .)100‬הצעה שתקבל ניקוד איכות מתחת ל‪ 80-‬תפסל‬
‫ולא תובא בחשבון גם אם היא ההצעה הזולה ביותר‪.‬‬
‫סבב תיחור נוסף‬
‫‪ .38‬המשרד רשאי לנהל עם המציע‪/‬מציעים משא ומתן במישור הכספי לצורך קבלת‬
‫הנחה על הצעת המחיר‪.‬‬
‫‪ .39‬לחילופין‪ ,‬המשרד רשאי לאפשר למציעים שהגישו הצעה בטווח של עד ‪ 3%‬זה‬
‫מזה להגיש הנחה על הצעת המחיר ולבחור את ההצעה מתוכם (הכוונה למציעים‬
‫שקיבלו ניקוד איכות ‪ 80‬ומעלה)‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 8‬מתוך ‪55‬‬
‫‪ .40‬לדוגמא‪ ,‬במידה והוגשו מספר הצעות בטווח של עד ‪ 3%‬זו מזו המשרד רשאי‬
‫לקיים הליך תיחור נוסף שבו כל מציע מבין המציעים הנ"ל יציע הנחה נוספת‪,‬‬
‫ולבחור את ההצעה על פי סבב התיחור הנוסף‪.‬‬
‫ערבות ביצוע וטיב‬
‫‪ .41‬המציע הזוכה יעביר למשרד ערבות ביצוע בגובה ‪ 5%‬מהיקף ההתקשרות עם‬
‫המשרד (כולל מע"מ)‪ ,‬צמודה למדד המחירים לצרכן וזאת בתוך שבוע ימים ממועד‬
‫קבלת הודעה על זכייה במכרז‪ .‬ערבות הביצוע תהיה בתוקף למשך ‪ 30‬חודשים‬
‫ממועד חתימת ההסכם‪.‬‬
‫‪ .42‬הערבות בשיעור ‪ 5%‬מההתקשרות כולל מע"מ תשמש גם לתקופת הבדק ותוחזר‬
‫לקבלן בתום תקופה זו בכפוף לעמידת הקבלן בכל התחייבויותיו‪ .‬המשרד יהיה‬
‫רשאי לחלט את הערבות במקרה שבו הקבלן לא עמד בהתחייבויותיו כמפורט‬
‫במסמכי המכרז (בתקופת הבנייה‪/‬התקנה ו‪/‬או במקרה של תקלות שלא תוקנו על‬
‫ידי הקבלן בתקופת הבדק)‪ .‬נוסח הערבות מצורף ‪ -‬ראה נספח ו'‪.‬‬
‫כשיר נוסף‬
‫‪ .43‬מלבד בחירה במציע זוכה‪ ,‬ועדת המכרזים רשאית לבחור גם 'כשיר שני' (או‬
‫כשירים נוספים)‪.‬‬
‫‪ .44‬במידה וההתקשרות עם המציע הזוכה לא תמומש‪ ,‬או שהמציע הזוכה לא ישלים‬
‫את העבודה כנדרש‪ ,‬המשרד רשאי לחתום על הסכם עם הכשיר השני ולהזמין‬
‫ממנו את השירותים המתוארים במכרז‪ .‬במידה וההתקשרות עם הכשיר השני לא‬
‫תמומש‪ ,‬המשרד יהיה רשאי לחתום על הסכם עם הכשיר השלישי ולהזמין ממנו‬
‫את השירותים המתוארים במכרז‪.‬‬
‫‪ .45‬על ההתקשרות עם הכשיר השני או השלישי יחולו כל כללי ההסכם ותנאיו‪,‬‬
‫כמפורט במכרז זה והם יקבלו תשלום בהתאם להצעת המחיר אותה הם הגישו‪.‬‬
‫‪ .46‬האפשרות לממש התקשרות עם 'כשיר שני' ו'כשיר שלישי' תעמוד בתוקף עד מועד‬
‫המסירה ותקופת הבדק‪.‬‬
‫ביטוח‬
‫‪ .47‬שימת לב המציעים כי הקבלן הזוכה יידרש להציג למשרד אישור על קיום‬
‫ביטוחים בהתאם לנוסח שבנספח י' המצורף‪ .‬האישור על קיום ביטוחים יוגש‬
‫למשרד על ידי חתימת חברת הביטוח שמטעם הספק על גבי נספח י'‪ .‬עם הגשת‬
‫ההצעה למכרז‪ ,‬המציע מאשר שבדק ובירר את דרישות הביטוח מול סוכן הביטוח‬
‫מטעמו ויכול לעמוד בהן‪ .‬לא ניתן להכניס שינויים או תיקונים לנוסח הביטוח‬
‫(בשלב הגשת ההצעה לא נדרש לצרף אישור חברת ביטוח‪ ,‬אישור בחתימת חברת‬
‫הביטוח נדרש רק מהקבלן הזוכה‪ ,‬לאחר קבלת הודעה מהמשרד על זכייתו במכרז)‪.‬‬
‫אישור חברת הביטוח יהיה תקף למשך כל שלבי הפרויקט וגם בתקופת הבדק‪.‬‬
‫מציע שלא יציג למשרד את אישורי הביטוח במועד ‪ -‬הצעתו עשויה להיפסל‪.‬‬
‫הגשת ההצעות‬
‫‪ .48‬את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים‪ ,‬יש להגיש בשני עותקים זהים‪,‬‬
‫שיסומנו כמקור והעתק במעטפה סגורה‪ ,‬שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם‪,‬‬
‫שעליה ייכתב "מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקה של מיכל סולר לגנרטור והתקנתו‬
‫בחצר בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ"‬
‫‪ .49‬המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום חמישי ‪ 26.11.2015‬שעה ‪.12:00‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 9‬מתוך ‪55‬‬
‫‪ .50‬ההצעה תוגש באמצעות חוברת כרוכה הכוללת בתוכה את כל מסמכי המכרז‬
‫וההצעה‪ .‬על המעטפה להימצא בתוך תיבת המכרזים המוצבת בכניסה לשער‬
‫הדואר הדיפלומטי של משרד החוץ רחוב בנק ישראל ‪ 5‬בקרית הממשלה‬
‫בירושלים‪ ,‬לא יאוחר מהמועד האחרון הנ"ל‪.‬‬
‫‪ .51‬האחריות על הכנסת המעטפה לתוך תיבת המכרזים חלה על המציע ועל המציע‬
‫בלבד‪ .‬אין להשאיר את ההצעה בשער משערי המשרד‪ .‬המציע ישלשל את‬
‫המעטפה לתוך תיבת המכרזים המתאימה בעצמו ובאופן אישי‪ .‬אין לשלוח את‬
‫המעטפה בדואר למשרד מתוך כוונה שמי מעובדי המשרד ישלשל את ההצעה‬
‫לתיבת המכרזים עבור המציע‪ .‬מעטפה שלא תימצא בתוך תיבת המכרזים‬
‫המתאימה במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תובא בחשבון‪ .‬לא תתקבל כל טענה‬
‫מצד מציע שהצעתו לא תימצא במועד הנ"ל בתוך תיבת המכרזים‪.‬‬
‫הנחיות כלליות‬
‫‪ .52‬המשרד רשאי שלא לקבל כל הצעה שהיא ו‪/‬או לבטל את המכרז מבלי שיהיה‬
‫מחויב לפצות מציע כזה או אחר‪.‬‬
‫‪ .53‬המשרד רשאי שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר‪.‬‬
‫‪ .54‬המשרד רשאי להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות ו‪/‬או את היקף העבודה‬
‫עפ"י החוזה שיחתם עם הספק‪ ,‬ו‪/‬או לבטלם מסיבות ארגוניות תקציביות או‬
‫אחרות‪.‬‬
‫‪ .55‬המשרד רשאי לפנות למציעים לקבלת הסברים והבהרות באשר להצעתם‪ ,‬ניסיון‬
‫העבר שלהם ופרטים אחרים שימצא לנכון‪.‬‬
‫‪ .56‬המשרד רשאי לברר פרטים במקומות עבודה אחרים בהם ביצעו המציעים‬
‫שירותים דומים‪.‬‬
‫‪ .57‬המשרד רשאי לנהל משא ומתן כספי עם מציעים שהצעותיהם תימצאנה‬
‫מתאימות‪.‬‬
‫‪ .58‬המשרד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה במקרה של חוסר התייחסות מפורטת‬
‫לסעיף מסעיפי הפנייה‪ ,‬שלדעת המשרד מונע להעריך את ההצעה כדבעי‪.‬‬
‫‪ .59‬בדבר שאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל על פי הכתובות שמפורטות בטופס‬
‫ההרשמה‪ ,‬עד למועד סיור הקבלנים‪ .‬שאלות הבהרה יישלחו בקובץ וורד בלבד תוך‬
‫ציון עמוד ומספר סעיף בחוברת המכרז‪.‬‬
‫סיורי קבלנים‬
‫‪ .60‬סיור‪/‬י קבלנים יערך במשרד החוץ במועד‪/‬ים שפורט‪/‬ו במודעה לעיתון המצורפת‬
‫לעיל‪ .‬על המציע לשלוח לכתובות דוא"ל הנ"ל את פרטי המשתתפים מטעמו בסיור‬
‫הקבלנים‪ ,‬עד ‪ 2‬נציגים מטעם כל מציע‪ .‬בפנייה יש לציין שם‪ ,‬מספר ת"ז וטלפון‬
‫נייד‪ .‬השתתפות בסיור (באחד המועדים הנ"ל) חובה ומהווה אחד מתנאי הסף‬
‫להגשת הצעה למכרז‪ .‬המפגש יחל משער הדואר הדיפלומטי מכיוון רחוב בנק‬
‫ישראל‪.‬‬
‫‪ .61‬המשרד יהיה רשאי להודיע על מועד נוסף של סיור קבלנים לפי שיקול דעתו‪ ,‬כדי‬
‫לאפשר למציעים נוספים להירשם למכרז‪ ,‬אם מצא זאת לנכון‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 10‬מתוך ‪55‬‬
‫נספחים‬
‫להלן רשימת נספחים מצורפים א' עד ט"ז‪:‬‬
‫הוראות כלליות‪.‬‬
‫נספח א'‬
‫מפרט עבודות קבלניות‪.‬‬
‫נספח ב'‬
‫טופס הגשת הצעה למכרז (המציע ימלא את הטופס ויצרפו במסגרת‬
‫נספח ג'‬
‫ההצעה המוגשת למכרז)‪.‬‬
‫טופס הגשת הצעת מחיר ‪ -‬יש לחתום ולצרף להצעה (המציע ימלא את‬
‫נספח ד'‬
‫הצעת המחיר על גבי כתב הכמויות המצורף להצעת המחיר ויגיש‬
‫במסגרת הגשת ההצעה)‪.‬‬
‫הסכם לביצוע העבודות ‪ -‬יש למלא את הפרטים‪ ,‬לחתום בתחתית כל‬
‫נספח ה'‬
‫עמוד וכן לחתום חתימה מלאה עם חותמת בעמוד האחרון של ההסכם‪.‬‬
‫ההסכם החתום יצורף להצעה‪.‬‬
‫נוסח ערבות הביצוע וטיב‪ .‬נדרש מהזוכה במכרז בלבד‪.‬‬
‫נספח ו'‬
‫התחייבות לשמירת סודיות (יחתם במסגרת הגשת ההצעה)‪.‬‬
‫נספח ז'‬
‫התחייבות להימנעות מניגוד עניינים (ייחתם על ידי מורשה החתימה‬
‫נספח ח'‬
‫במציע ויוגש במסגרת ההצעה למכרז)‪.‬‬
‫מועד התשלום הממשלתי‪.‬‬
‫נספח ט'‬
‫נספח ביטוח ‪ -‬אישור קיום ביטוחים‪.‬‬
‫נספח י'‬
‫תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום‪.‬‬
‫נספח י"א‬
‫התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים‪.‬‬
‫נספח י"ב‬
‫תצהיר על אי העסקה של עובדים זרים‪.‬‬
‫נספח י"ג‬
‫הוראות בטיחות‪.‬‬
‫נספח י"ד‬
‫אישור רואה חשבון "עסק חי"‪.‬‬
‫נספח ט"ו‬
‫הצהרה בדבר אי תיאום הצעות‪.‬‬
‫נספח ט"ז‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫אמנון ישראל‬
‫מנהל מחלקת בנא"מ‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 11‬מתוך ‪55‬‬
‫נספח א' למסמכי המכרז‬
‫הנחיות כלליות ‪ -‬ביצוע פרויקט של הספקה והתקנת מיכל סולר לגנרטור בחצר בניין‬
‫משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‬
‫כללי‬
‫‪ .1‬העבודה כוללת בין היתר‪ :‬פינוי גג המבנה מאדניות ושטחי גינון‪ ,‬יצירת פתח בגג‬
‫הבטון‪ ,‬פינוי המבנה עצמו (כולל ‪ 2‬מדחסים למזגן שממוקמים במבנה והנחתם על‬
‫הגג)‪ ,‬איטום המבנה‪ ,‬הנחת המיכל בתוך המבנה‪ ,‬התקנות וחיבורים‪ ,‬מילוי המבנה‬
‫בחומר מילוי והחזרת מצב גג המבנה לקדמותו)‪ .‬נפח המיכל שיסופק ‪ 15,000‬ליטר‪.‬‬
‫ראה פירוט והנחיות בנספח ב' ‪ -‬מפרט עבודות קבלניות‪.‬‬
‫‪ .2‬רכישת חומרי הגלם‪ ,‬המיכל‪ ,‬הברזים‪ ,‬הצנרת וכל חומר בינוי אחר שיידרש לצורך‬
‫ביצוע הפרויקט תהיה באחריות הספק ועל חשבונו‪ ,‬כלול ומגולם בהצעת המחיר‪.‬‬
‫על הקבלן להביא בחשבון את כל החומרים והחלקים הדרושים לפרויקט ולגלם‬
‫עלותם בכתב הכמויות בנספח ד'‪.‬‬
‫‪ .3‬מערכת הדלק ולוח החשמל ישולבו במערכת בקרת המבנה לקבלת כל הנתונים‬
‫בהתאם לתוכנית היועץ (כמות דלק במיכל‪ ,‬פעולת משאבות‪ ,‬תקלות וכיו"ב)‪ .‬על‬
‫הקבלן לדאוג לכך ישירות מול חברת רדיון שמפעילה את מערכת המבנה במשרד‬
‫החוץ‪ .‬אחריות הקבלן כוללת חומרים‪ ,‬עבודה‪ ,‬התקנות וכד'‪.‬‬
‫‪ .4‬על הקבלן ליזום פגישה מקדימה עם ממונה הבטיחות של משרד החוץ לקבלת כל‬
‫ההנחיות והאישורים טרם תחילת העבודה‪.‬‬
‫‪ .5‬הובלות החומרים לאתר ופריקתם באחריות הקבלן ועל חשבונו‪ ,‬מגולם בהצעת‬
‫המחיר‪ .‬פינוי וסילוק כל פסולת שהיא מהאתר תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו‪,‬‬
‫מגולם בהצעת המחיר‪ .‬הספק מחוייב במסגרת הפרויקט לדאוג לפינוי וסילוק‬
‫מהאתר של כל פסולת שהיא אשר תיגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מביצוע‬
‫הפרויקט‪ ,‬לרבות חלקי מתכת ופסולת בניין או כל פסולת אחרת‪ ,‬על בסיס יומי‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי אי סילוק של פסולת במקרה חריג מותנה באישורו הבלעדי של‬
‫הממונה מהמשרד‪.‬‬
‫אישור קב"ט‬
‫‪ .6‬בכל הקשור לנהלי בטחון ואבטחת מידע‪ ,‬הקבלן יפעל בהתאם להנחיות שיקבל‬
‫מאת קב"ט משרד החוץ‪ .‬עובדי הקבלן המיועדים ליטול חלק בביצוע הפרויקט‬
‫יעברו בדיקה ביטחונית אצל הממונים במשרד בטרם יוכלו להכנס לשטח המשרד‬
‫(לרבות קבלני משנה ככל שאושרה העסקתם)‪.‬‬
‫‪ .7‬הקבלן יעסיק רק עובדים בעלי אזרחות ישראלית‪.‬‬
‫‪ .8‬כל מועמד לעבודה ימלא טפסים להתאמה בטחונית (כולל מילוי טופס ויתור על‬
‫סודיות רפואית) ויגיש את הטפסים לממונה‪ .‬האישור הביטחוני של קב"ט המשרד‬
‫הוא תנאי הכרחי לאישור ההתקשרות עם הקבלן‪ .‬הקבלן מתחייב שלא להעסיק‬
‫במתן השירות בשטח המשרד עובדים שלא אושרו ע"י הקב"ט‪ .‬התיאום ייעשה‬
‫באמצעות הממונה מהמשרד‪.‬‬
‫‪ .9‬במידה והקבלן לא יקצה עובדים שיקבלו את אישור הקב"ט‪ ,‬ההסכם עם הקבלן‬
‫יתבטל‪ ,‬מבלי שהמשרד יהיה חייב לשלם לקבלן פיצוי או תמורה‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 12‬מתוך ‪55‬‬
‫שלבים בפרויקט ואבני דרך לתשלום‬
‫‪ .10‬להלן פירוט אבני דרך‪ ,‬לוח זמנים לביצוע ומועדים שבהם הקבלן רשאי להגיש‬
‫למשרד דרישת תשלום‪:‬‬
‫‪#‬‬
‫שלב‪/‬אבן דרך‬
‫ייצור המיכל התת קרקעי‬
‫ריקון תכולת המבנה והגג (כולל פינוי‬
‫הגינון הקיים) ‪ -‬פינוי האתר לחלוטין מכל‬
‫אביזר ומכל פסולת שהיא (כולל פינוי ‪2‬‬
‫יחידות מדחס אקלימטיק מהמבנה)‬
‫א פתיחת הגג ובניית קירות דיפון ע"פ‬
‫התכנית‪ ,‬הצבת יחידות המדחס על הגג‬
‫איטום ודיפון קירות ורצפה פנימיים‬
‫הטמנת המיכל לפי תכניות‬
‫עבודות מכניות (צנרת‪ ,‬משאבות וכו')‬
‫ביצוע בדיקות בהתאם להוראות המתכנן‬
‫ב מילוי המיכל בסולר (יבוצע רק לאחר‬
‫אישור המתכנן)‬
‫הרצה ומסירת המתקן‪ ,‬פינוי והחזרת‬
‫המצב לקדמותו‬
‫אחוז‬
‫התשלום‬
‫‪40%‬‬
‫‪60%‬‬
‫לוח זמנים‬
‫מקסימאלי לסיום‬
‫העבודות ממועד‬
‫חתימת המשרד על‬
‫ההסכם‬
‫‪ 3‬חודשים‬
‫‪ 4‬חודשים‬
‫‪ .11‬הקבלן רשאי להגיש לממונה דרישת תשלום בתום כל אחד מהשלבים א'‪-‬ב' בטבלה‬
‫לעיל‪ .‬הקבלן יגיש את דרישת התשלום לממונה לאחר השלמת כל הפעולות וכל‬
‫המשימות הכלולות באותה אבן דרך (לרבות עבודה וחומרים)‪.‬‬
‫‪ .12‬כאמור‪ ,‬הקבלן ישלים את הפרויקט בתוך ‪ 120‬ימים ובסופם יבצע מסירה של‬
‫הפרויקט והחזרת האתר לקדמותו‪.‬‬
‫‪ .13‬המשרד רשאי להטיל על הקבלן קנס של עד ‪ + ₪ 500‬מע"מ לכל יום איחור‬
‫במסירת הפרויקט‪ ,‬אם לדעת המשרד האיחור נובע בגלל התנהלות הקבלן (לא‬
‫יוטל קנס אם האיחור אינו נובע מאשמת הקבלן)‪.‬‬
‫ממונה בטיחות‬
‫‪ .14‬הקבלן יעסיק על חשבונו ממונה בטיחות מטעמו שילווה אותו בכל שלבי העבודה‪.‬‬
‫‪ .15‬ממונה הבטיחות שמטעם הקבלן יגיע לאתר לפני תחילת העבודה ויציג לממונה‬
‫את תוכנית הבטיחות‪ .‬תוכנית הבטיחות תעודכן בהתאם להוראות המשרד‪ ,‬ככל‬
‫שהממונה מצא לנכון‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 13‬מתוך ‪55‬‬
‫‪ .16‬על הקבלן לפעול בהתאם לתוכנית הבטיחות הנ"ל (ובתיאום מראש עם ממונה‬
‫הבטיחות של משרד החוץ)‪.‬‬
‫העסקת קבלני משנה‬
‫‪ .17‬הקבלן רשאי להעסיק קבלני משנה מטעמו ובלבד שהקבלן הזוכה עצמו יהיה‬
‫אחראי בלעדי כלפי המשרד על כל עבודה שבוצעה על ידו ו‪/‬או על ידי עובדים ‪/‬‬
‫קבלני משנה מטעמו‪.‬‬
‫‪ .18‬היה והעסיק הקבלן הזוכה קבלני משנה‪ ,‬הקבלן הזוכה הוא בבחינת קבלן ראשי‬
‫שאחראי בעצמו ולבדו מול המשרד על עבודת כל קבלני המשנה מטעמו‪ ,‬לרבות‬
‫טיב עבודתם‪ ,‬איכות החומרים שסיפקו‪ ,‬עמידתם בדרישות הבטיחות‪ ,‬תקנים‪,‬‬
‫דרישות הביטחון‪ ,‬אחריותם לתקופת הבדק וכן הלאה‪.‬‬
‫‪ .19‬זהות כל קבלן משנה תתואם עם הממונים על מנת לוודא מקצועיותו‪ ,‬וכדי לוודא‬
‫שיש בידיו את ההסמכות ואת האישורים המקצועיים הדרושים‪ .‬מובהר כי כל‬
‫פעולת בינוי המחייבת הסמכה מתאימה ממשרד הבינוי והשיכון תבוצע על ידי‬
‫קבלן רשום במשרד הבינוי והשיכון בהתאם לסיווג הנדרש (לרבות הסמכה מכל‬
‫רשות מוסמכת אחרת)‪ .‬בהתאם לכך‪ ,‬באחריות הקבלן לוודא כי כל עבודה‬
‫מקצועית מתבצעת על ידי אנשי מקצוע מוסמכים ועל ידי קבלנים רשומים במשרד‬
‫הבינוי והשיכון בהתאם לסיווג הנדרש (בנייה‪ ,‬חשמל וכדומה)‪ .‬דרישה זו תיבדק על‬
‫ידי המשרד‪ .‬הצעה שלא תעמוד בתנאי זה עלולה להיפסל‪.‬‬
‫חומרים‬
‫‪ .20‬הקבלן מתחייב כי כל החומרים‪ ,‬האביזרים והציוד שישמשו בביצוע העבודות‬
‫יסופקו ויותקנו על חשבונו יהיו מטיב ואיכות מעולים‪ ,‬בהתאם לתקן הישראלי‪.‬‬
‫בהעדר תקן ישראלי יפעל הקבלן בהתאם לתקן אמריקאי ויעדכן את הממונים‬
‫בנושא‪ .‬הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו בדיקת חומרים ולהמציא על חשבונו‬
‫אישורים מתאימים לדרישת הממונים כחלק בלתי נפרד מהפרויקט‪ .‬אחריות‬
‫הקבלן לעדכן את הממונים בכל חריגה או אי עמידה בתקן כלשהו ולוודא אישורם‬
‫להמשך עבודה במקרים אלו‪ .‬מובהר כי טרם רכישת החומרים‪ ,‬יש לקבל את אישור‬
‫המתכנן לצורך בדיקת התאמתם לנדרש בשרטוטים ובמפרט הטכני‪ .‬אישור‬
‫החומרים לרבות שינויים והתאמות יבוצעו ע"י המתכנן בלבד‪.‬‬
‫מסירת המתקן‬
‫‪ .21‬להלן הפעולות שהקבלן יבצע בשלב מסירת המתקן‪:‬‬
‫א‪ .‬מילוי המיכל בסולר והרצת המערכת‪.‬‬
‫ב‪ .‬הצגת תעודת מהנדס בודק חשמל לגבי מערכת החשמל והארקה‪ ,‬בדגש על‬
‫הארקה סטטית ורצף הארקה (כפי שמופיע בשרטוטי המערכת רשימת הציוד‬
‫ומפרט העבודות‪ ,‬נספח ב' למכרז)‪.‬‬
‫ג‪ .‬הצגת תעודת בדיקה נקייה מליקויים למיכל ממכון התקנים‪.‬‬
‫ד‪ .‬פינוי פסולת‪ ,‬ניקיון‪ ,‬החזרת המצב לקדמותו בכל סביבת העבודה (לרבות הגג)‪.‬‬
‫‪ .22‬הקבלן יציג בפני הממונים תעודת בדיקה ממעבדה מוסמכת לאטימות המיכל‬
‫והצנרת לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫‪ .23‬הקבלן מתחייב לבצע כל פעולה שיידרש ע"י המתכנן לצורך מסירת המתקן כשהוא‬
‫עובד ונקי מליקויים‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 14‬מתוך ‪55‬‬
‫הכנת תיק מתקן‬
‫‪ .24‬עם סיום הפרויקט ומסירת המערכת‪ ,‬יגיש הקבלן למתכנן תיק מתקן אשר יכלול‬
‫את הפריטים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬רשימה ויעוד קטלוגי של כל הציוד והחומרים שהושקעו‪ ,‬נרכשו‬
‫והותקנו בפרויקט‪.‬‬
‫ב‪ .‬עותק של האישורים הנדרשים לצורך אישור על מסירת המתקן‪.‬‬
‫‪ .25‬מובהר כי כל שינוי בתכנית‪/‬ציוד‪/‬אביזרים במהלך תקופת הבדק‪ ,‬יעודכן ע"י הקבלן‬
‫בתיק מתקן‪.‬‬
‫תקופת בדק‬
‫‪ .26‬הקבלן יהיה אחראי על טיב החומרים ואיכות העבודה שביצע וזאת למשך שנתיים‬
‫ממועד המסירה וסיום הפרויקט (תקופת הבדק)‪ .‬היה ויתגלו במהלך תקופת הבדק‬
‫ליקויים למיניהם בפרויקט‪ ,‬כגון תקלות או פגמים בחומרים הנובעים בצורה‬
‫ישירה או עקיפה מעבודתו של הקבלן‪ ,‬יגיע הקבלן לאתר ויתקן את הדרוש תיקון‬
‫על חשבונו ללא תשלום (לרבות החלפת חומרים בחומרים חדשים)‪.‬‬
‫‪ .27‬בתקופת הבדק הקבלן יבצע את התיקון הדרוש תוך שבועיים ימים מקבלת פנייה‬
‫מהמשרד‪.‬‬
‫‪ 30 .28‬יום לפני סיום תקופת הבדק‪ ,‬הקבלן יגיע לאתר ביוזמתו (בתיאום מראש)‪ ,‬על‬
‫מנת לבדוק את תקינות המיכל והמתקנים שהקים‪ .‬במידה ואותר ליקוי כלשהו‪,‬‬
‫הקבלן יבצע תיקון‪/‬טיפול כנדרש‪ ,‬כולל החלפת חומרים ככל שקיים צורך‪ .‬המשרד‬
‫רשאי להעסיק יועץ חיצוני על מנת שיצביע על ליקויים שיש לתקנם‪ ,‬ככל‬
‫שקיימים‪ .‬הקבלן יפעל בהתאם להנחיות הממונה‪.‬‬
‫מצורף בזאת "מפרט עבודות קבלניות" לרבות שרטוטי המערכת‪ ,‬רשימת הציוד‬
‫והוראות לביצוע פרויקט של התקנת‪/‬הטמנת המיכל מצ"ב כנספח ב' לחוברת‬
‫המכרז‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 15‬מתוך ‪55‬‬
‫לכבוד‬
‫ועדת המכרזים‬
‫משרד החוץ‬
‫ירושלים‬
‫נספח ג' למסמכי המכרז‬
‫טופס הגשת הצעה‬
‫הנדון‪ :‬מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד‬
‫החוץ ‪ -‬מחלקת בנא"מ‬
‫‪ .1‬אנו מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע פרויקט הכולל אספקת מיכל סולר לגנרטור‬
‫והתקנתו בבניין משרד החוץ בירושלים ומצהירים כי קראנו בעיון רב את כל‬
‫הפרטים הנוגעים לפרויקט‪ ,‬על כל הנספחים והתנאים‪ ,‬וקבלנו את כל ההסברים‬
‫שביקשנו‪ ,‬בכל הקשור לשירותים ולתנאיהם‪.‬‬
‫‪ .2‬להלן פרטים עלינו‪:‬‬
‫שם המציע‪_______________________________________________ :‬‬
‫מספר ח‪.‬פ‪________________________________________________ :.‬‬
‫כתובת‪__________________________________________________ :‬‬
‫מס' הטלפון‪ _______________________ :‬נייד‪__________________ :‬‬
‫מס' הפקס‪_______________________________________________ :‬‬
‫אנשי קשר (שם ותפקיד)‪______________________________________ :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪____________________________________________ :‬‬
‫שנות ותק בתחום‪__________________________________________ :‬‬
‫‪ .3‬מצורפים בזאת המסמכים והנתונים הדרושים לצורך הוכחת עמידתנו בתנאי הסף‬
‫והאיכות של המכרז‪.‬‬
‫‪ .4‬להלן פירוט פרויקטים קבלניים רלוונטיים שביצענו החל משנת ‪ 2010‬ואילך (*)‪:‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 16‬מתוך ‪55‬‬
‫‪#‬‬
‫שנה שבה‬
‫בוצעה‬
‫הפעילות‬
‫תיאור הפרויקט שביצענו‬
‫היקף‬
‫הפרויקט‬
‫בש"ח‬
‫(כולל מע"מ)‬
‫פרטי איש‬
‫קשר מטעם‬
‫מזמין‬
‫העבודה‪,‬‬
‫כולל תפקיד‬
‫וטלפון נייד‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫(*) יש לצרף דף נפרד בהתאם למבנה הטבלה לעיל‪.‬‬
‫‪ .5‬במידה והמציע מתכנן להעסיק קבלני משנה מטעמו‪ ,‬על המציע לצרף להצעה‬
‫טבלה בדף נפרד לפי המבנה הנ"ל לגבי כל קבלן נוסף המוצע מטעמו‪ ,‬כולל פרטי‬
‫קבלן המשנה ותפקידו במכרז‪.‬‬
‫‪ .6‬פירוט עובדים שיועסקו על ידנו (כולל תחום עיסוק)‪:‬‬
‫תפקיד במכרז‬
‫הכשרה‬
‫שם העובד‬
‫(*) יש לצרף דף נפרד בהתאם למבנה הטבלה לעיל‪.‬‬
‫‪ .7‬מצורפים אישורים והסמכות עבור המציע עצמו ועבור כל קבלן משנה מטעמו‪,‬‬
‫לרבות אישור תקף על רישום במרשם הקבלנים משרד הבינוי‪.‬‬
‫‪ .8‬לגבי מציע שהוא חברה ‪ /‬שותפות‪ :‬בהתאם לנדרש בסעיף ‪ 9‬במכרז לעיל (צירוף‬
‫מסמכים)‪ ,‬מצורף אישור על כך שלחברה ‪ /‬שותפות אין חובות אגרה שנתית‬
‫לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה‪ .‬לגבי חברה בלבד ‪ -‬אישור שהיא אינה‬
‫חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק‪ .‬לצורך הוכחת‬
‫עמידה בתנאי הסף הנ"ל‪ ,‬מצורף נספח חברה ‪ /‬שותפות עדכני מרשות התאגידים‬
‫הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט שלרשות התאגידים‪ ,‬שכתובתו‬
‫‪ Taagidim.justice.gov.il‬בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה"‪.‬‬
‫‪ .9‬מצורפים בזאת מסמכי המכרז החתומים כולל חתימתנו על ההסכם המצורף‬
‫כנספח ד' למסמכי הפנייה‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 17‬מתוך ‪55‬‬
‫‪ .10‬קראנו בעיון את כל הפרטים של פניה זו על כל נספחיה ואנו מצהירים בזה שהבנו‬
‫את הדרישות‪ ,‬שאנו עומדים בדרישות ושאנו מסכימים לתנאי ההתקשרות ולחוזה‬
‫המצורף המהווים חלק בלתי נפרד מהזמנתכם ובהתאם לכך ערכנו את הצעתנו זו‪.‬‬
‫תאריך‬
‫שמות מורשי‬
‫החתימה‬
‫חתימה וחותמת (למציע‬
‫שהוא תאגיד)‬
‫אישור עורך דין‬
‫אני הח"מ _____________________‪ ,‬עו"ד מאשר‪/‬ת כי ביום ______________‬
‫הופיע‪/‬ה בפני במשרדי אשר ברחוב ________________ בישוב‪/‬עיר___________‬
‫מר‪/‬גב' ___________________ שזיהה‪/‬תה עצמו‪/‬ה על ידי ת‪.‬ז‪___________ .‬‬
‫‪/‬המוכר‪/‬ת לי באופן אישי‪ ,‬שהינו מורשה החתימה של המציע‪ ,‬ואחרי שהזהרתיו‪/‬ה כי‬
‫עליו‪/‬ה להצהיר אמת וכי יהיה‪/‬תהיה צפוי‪/‬ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא‬
‫יעשה‪/‬תעשה כן‪ ,‬חתם‪/‬ה בפני על התצהיר דלעיל‪.‬‬
‫_________________‬
‫תאריך‬
‫________________‬
‫מספר רישיון‬
‫__________________‬
‫חתימה וחותמת‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 18‬מתוך ‪55‬‬
‫נספח ד' למסמכי המכרז‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‬
‫טופס הגשת הצעת מחיר וכתב כמויות‬
‫סעיף‬
‫יחידה כמות‬
‫תאור‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪103‬‬
‫משרד החוץ – מערכת סולר לגנרטור‬
‫קומפ'‬
‫פירוק ופינוי גג חדר מיכל שבועי ע"פ תוכנית‬
‫קומפ'‬
‫בניית גג חדש ע"פ תוכנית‬
‫סגירת פתחים ובניית קיר לחדר מיכל תת קרקעי ע"פ קומפ'‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪104‬‬
‫קומפ'‬
‫‪1‬‬
‫קומפ'‬
‫‪1‬‬
‫קומפ'‬
‫‪1‬‬
‫קומפ'‬
‫‪1‬‬
‫קומפ'‬
‫‪1‬‬
‫קומפ'‬
‫‪1‬‬
‫קומפ'‬
‫‪1‬‬
‫קומפ'‬
‫קומפ'‬
‫קומפ'‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫קומפ'‬
‫‪1‬‬
‫קומפ'‬
‫‪1‬‬
‫‪105‬‬
‫‪106‬‬
‫‪107‬‬
‫‪108‬‬
‫‪109‬‬
‫‪110‬‬
‫‪111‬‬
‫‪112‬‬
‫‪113‬‬
‫‪114‬‬
‫‪115‬‬
‫תוכנית‬
‫הספקת מיכל תת קרקעי דופן כפול ע"פ תוכנית כולל‬
‫אישור מת"י לרבות אביזרים נלווים‬
‫איטום קירות חדר מיכל שבועי כולל מריחת חומר‬
‫אטימה‪ ,‬וכיסוי ביריעות ‪HDPE‬‬
‫התקנת מיכל תת קרקעי לרבות הספקת והתקנת‬
‫אביזרים נלווים‪ ,‬חול‪ ,‬מער' הארקה וכד' והמפורטים‬
‫בסט התוכניות‬
‫הספקה והתקנת עמדת מילוי מיכליות ע"פ תוכניות‬
‫לרבות אביזרים נלווים‪ ,‬מער' הארקה וכד' והמפורטים‬
‫בסט התוכניות‬
‫הספקה והתקנת צנרת דלק " ‪ sch 40 2‬בין מיכל‬
‫שבועי למערכות השאיבה‬
‫הספקה והתקנת ‪ 2‬ער' שאיבה לרבות אביזרים נילווים‬
‫בחדר משאבות‬
‫התקנת אביזרים למיכל יומי ‪ 2,000‬ליטר לרבות‬
‫הספקה והתקנת שסתומים‪ ,‬ואביזרים ע"פ תוכנית‬
‫בדיקת לחץ כוללת לקווי הדלק ע"פ הנדרש בתוכניות‬
‫בדיקת אטימות למיכל ע"י מעבדה מוסמכת‬
‫אספקה והתקנת לוח חשמל ופיקוד כולל חיווט‬
‫אביזרים ומערכות ע"פ תוכנית‬
‫הספקה‪ ,‬התקנה וכיול של מערכת בקרת מלאי למיכל‬
‫שבועי מתוצרת ‪ - PULSAR‬ראה תוכנית‬
‫הספקה‪ ,‬התקנה וכיול של מערכת בקרת מלאי ותזמון‬
‫משאבות למיכל יומי מתוצרת ‪ - PULSAR‬ראה‬
‫תוכנית‬
‫מחיר‬
‫יחידה ‪₪‬‬
‫לפני מע"מ‬
‫סך הכל‬
‫ש"ח‬
‫סה"כ כללי ש"ח‬
‫מע"מ ‪18%‬‬
‫סה"כ כולל מע"מ‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 19‬מתוך ‪55‬‬
‫הצעת המחיר לעיל היא סופית ומכסה את כל עלויות הפרויקט על חלקיו ושלביו כולל‬
‫חומרים‪ ,‬שעות עבודה‪ ,‬שכר‪ ,‬זכויות סוציאליות‪ ,‬קבלני משנה‪ ,‬הובלות‪ ,‬מינוף‪ ,‬הרמה‪,‬‬
‫ניהול‪ ,‬נסיעות‪ ,‬תקורות‪ ,‬רווח הקבלן‪ ,‬ביטוחים‪ ,‬ערבויות‪ ,‬אחריות‪ ,‬תיקונים וטיפולים‬
‫בתקופת בדק‪ ,‬וכל עלות נוספת הקשורה לפרויקט במישרין או בעקיפין‪.‬‬
‫התשלום יתבצע ב‪ 2-‬שלבים (שלב א'‪ ,‬שלב ב')‪ ,‬לפי התקדמות הקבלן בעבודות‪,‬‬
‫כמפורט בפרק התמורה בהסכם המצורף‪.‬‬
‫לא תחול הצמדה למדד‪.‬‬
‫שם הקבלן_________‬
‫חתימה_________‬
‫חותמת הקבלן_________‬
‫תאריך ______________‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 20‬מתוך ‪55‬‬
‫נספח ה' ‪ -‬הסכם לביצוע פרויקט הכולל אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‬
‫אשר נערך ונחתם בירושלים ביום _______________ בחודש _______________‬
‫‪.2015‬‬
‫בין‬
‫מדינת ישראל‪ ,‬משרד החוץ‪ ,‬ע"י סמנכ"ל ארגון ומינהל‪ ,‬וחשבת המשרד (להלן‪:‬‬
‫"המשרד") מצד אחד‬
‫לבין‬
‫שם‪ __________________ :‬מס' עוסק מורשה‪/‬חברה‪/‬ת"ז ________________‬
‫כתובת‬
‫__________________________________________________________‬
‫(להלן‪' :‬ספק השירות' או ה'קבלן') מצד שני‬
‫הואיל‬
‫והקבלן נבחר ע"י המשרד במסגרת מכרז פומבי ‪ 34/2015‬לביצוע‬
‫פרויקט הכולל אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד‬
‫החוץ בירושלים (להלן המכרז)‪ .‬מסמכי המכרז ובהם‪ ,‬מפרט עבודות‬
‫קבלניות‪ ,‬הצעת המחיר וכתב הכמויות בנספח ד'‪ ,‬הצעת ספק השירות‬
‫כפי שהוגשה למשרד וכן מסמכים נוספים שהתווספו למסמכי הפנייה‬
‫ע"י ספק השירות ו‪/‬או משרד החוץ במהלך הגשת ההצעות ובדיקתן‪,‬‬
‫מצורפים כנספח לחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫והואיל‬
‫ומנהלי הקבלן ובעליו מצהירים שלקבלן ישנם האישורים‪ ,‬ההסמכות‪,‬‬
‫המיומנות‪ ,‬הידע‪ ,‬הניסיון‪ ,‬הצוותים‪ ,‬הציוד והאמצעים לביצוע‬
‫השירותים והקמת הפרויקט כמתואר בחוזה זה‪ ,‬ומעוניינים לבצע את‬
‫השירותים ברמה מעולה‪ ,‬באחריות‪ ,‬במקצועיות‪ ,‬באופן במועדים‬
‫ובתנאים כמפורט בחוזה זה‪.‬‬
‫והואיל‬
‫והמשרד מעוניין שהקבלן יספק את מיכל הסולר ויתקינו בחצר בניין‬
‫משרד החוץ בירושלים (להלן "הפרויקט")‪ ,‬על פי הצעת הקבלן שהוגשה‬
‫כמענה במסגרת הליך המכרז (מצ"ב כנספח להסכם זה)‪.‬‬
‫והואיל‬
‫ומנהלי הקבלן ובעליו מתחייבים ומצהירים בזה כי בכל הנוגע‬
‫להתקשרות זו מעמדם‪ ,‬מעמד עובדיהם‪ ,‬עובדי החברה‪ ,‬הנציגים ואנשי‬
‫המקצוע מטעמם הוא כקבלן חיצוני עצמאי לכל דבר ועניין‪ ,‬ואין לו ולא‬
‫תהיה להם זכות כלשהי כלפי מדינת ישראל ו‪/‬או כל מי מטעמה‪,‬‬
‫להוציא הזכות לתמורה עבור השירותים שינתנו‪ ,‬כמוגדר בחוזה זה‪.‬‬
‫לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 21‬מתוך ‪55‬‬
‫‪ .2‬כל האמור בחוזה זה בלשון יחיד תקף גם בלשון רבים‪ ,‬וכן להיפך‪ ,‬והוא כשאין‬
‫כוונה אחרת משתמעת מן ההקשר‪.‬‬
‫‪ .3‬נספחים להסכם זה המהווים חלק בלתי נפרד ממנו‪:‬‬
‫א‪ .‬חוברת מכרז פומבי ‪ 34/2015‬ביצוע פרויקט הכולל אספקת מיכל סולר לגנרטור‬
‫והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים‪ ,‬על נספחיה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוראות כלליות ‪ -‬נספח א' לחוברת המכרז וכן מפרט מיוחד הכולל שרטוט‬
‫הפרויקט בנספח ב'‪.‬‬
‫ג‪ .‬טופס הגשת הצעה למכרז ‪ -‬נספח ג'‪.‬‬
‫ד‪ .‬כתב כמויות והצעת מחיר (נספח תמורה) ‪ -‬נספח ד' לחוברת המכרז‪.‬‬
‫ה‪ .‬נוסח ערבות הביצוע ‪ -‬נספח ו' לחוברת המכרז‪.‬‬
‫ו‪ .‬אישור הביטוח ‪ -‬נספח י'‪.‬‬
‫ז‪ .‬התחייבות לשמירת סודיות‪.‬‬
‫ח‪ .‬התחייבות להימנעות מניגוד עניינים‪.‬‬
‫ט‪ .‬הנחיות בדבר מועד התשלום הממשלתי ‪ -‬נספח ט'‪.‬‬
‫י‪ .‬הנחיות בטיחות ‪ -‬נספח י"ד‪.‬‬
‫תקופת ההתקשרות‬
‫‪ .4‬תוקף החוזה בין הקבלן למשרד הינו מיום חתימת חשבת המשרד וסמנכ"ל המשרד‬
‫על ההסכם ועד יום _______________________ (סיום ביצוע העבודות ‪120‬‬
‫יום ממועד החתימה על ההסכם‪ ,‬בנוסף ‪ 2‬שנות בדק ממועד סיום העבודות)‪.‬‬
‫המשרד יוכל להודיע לקבלן על הארכת תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת במידה‬
‫ולדעת המשרד יש הצדקה לכך‪ .‬כל שינוי במועדי ההתקשרות או היקפי‬
‫ההתקשרות‪ ,‬כפוף לחתימת ‪ 2‬מורשי החתימה הנ"ל‪ ,‬ובתנאי שהתקבל אישור ועדת‬
‫המכרזים‪.‬‬
‫הממונה‬
‫‪ .5‬הקבלן יפעל בכפוף למנהל מחלקת בנא"מ במשרד החוץ ו‪/‬או בכפוף למי שימונה‬
‫על ידו (להלן הממונה) כולל הגשת דיווחים שוטפים אודות אופן ההתקדמות‬
‫בהגשת השירותים‪ .‬הממונה יפעיל אנשי פיקוח ובקרה מטעמו והקבלן יפעל על פי‬
‫הנחיותיהם על מנת לבצע את הפרויקט לשביעות רצונם המלאה‪.‬‬
‫ספק השירות‬
‫‪ .6‬העבודות המפורטות בחוזה זה יינתנו על ידי הקבלן באמצעות הצוות המקצועי‬
‫מטעמו‪ ,‬העובדים‪ ,‬מנהל פרויקט‪ ,‬קבלני משנה ואנשי הקשר אשר אושרו על ידי‬
‫משרד החוץ בהתאם לפירוט שניתן בהצעתו למכרז‪ ,‬ובהתאם למסמכי המכרז‬
‫המצורפים כנספח‪.‬‬
‫השירותים הנדרשים‬
‫‪ .7‬הקבלן יגיש שירותים ויבצע את הפרויקט לאספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו‬
‫בחצר בניין משרד החוץ בירושלים בהתאם למפרט העבודות הקבלניות המצורף‬
‫ובהתאם לכל יתר הוראות המכרז וההסכם‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 22‬מתוך ‪55‬‬
‫‪ .8‬הקבלן מתחייב לבצע את הפרויקט בהתאם לנספחים א'‪-‬ב' הנ"ל‪ .‬הקבלן מתחיב‬
‫לסיים את הפרויקט‪ ,‬להשלימו ולמסור אותו בתוך ‪ 120‬ימים ממועד חתימת‬
‫המשרד על הסכם זה (לרבות פינוי האתר והחזרת המצב לקדמותו)‪.‬‬
‫התמורה‬
‫‪ .9‬התמורה לקבלן עבור שירותיו כמפורט במסמכי המכרז‪ ,‬נקבעה בהתאם לטופס‬
‫הצעת המחיר ולכתב הכמויות שהגיש במסגרת המכרז (כתב הכמויות מצורף בזאת‬
‫כחלק מהצעת המחיר בנספח ד' להסכם זה)‪.‬‬
‫‪ .10‬המחירים בכתב הכמויות‪ ,‬מביאים בחשבון את כל עלויות הקבלן‪ ,‬ואת כל מרכיבי‬
‫הפרויקט מכל מן וסוג שהוא‪ ,‬לרבות הוצאות ישירות ועקיפות כגון עבודה‪ ,‬עלות‬
‫החומרים‪ ,‬כלים‪ ,‬ציוד‪ ,‬הובלות‪ ,‬פריקה‪ ,‬העסקת ממונה בטיחות מטעם הקבלן‪,‬‬
‫אמצעי הרמה ומינוף‪ ,‬משכורות עובדים‪ ,‬קבלני משנה‪ ,‬נסיעות‪ ,‬חנייה‪ ,‬ניהול‪,‬‬
‫ביטוחים‪ ,‬ערבות בנקאית‪ ,‬תקורות ורווח הקבלן‪ ,‬מתן אחריות על עבודה וחומרים‬
‫בתקופת בדק וכיוצ"ב‪ .‬לא תהיה תוספת תמורה מעבר לסכומים שיצוינו בהצעת‬
‫המחיר‪.‬‬
‫‪ .11‬התמורה בנספח ד' היא סופית ולא תהיה צמודה למדד כלשהו‪.‬‬
‫‪ .12‬הקבלן יגיש לממונה דרישת תשלום בתום כל אחד מהשלבים א'‪-‬ב' בטבלה שלהלן‪,‬‬
‫בהתאם להתקדמותו בעבודה‪ .‬הקבלן יגיש את דרישת התשלום לממונה לאחר‬
‫השלמת כל הפעולות וכל המשימות הכלולות באותו שלב (לרבות עבודה ואספקת‬
‫חומרים)‪:‬‬
‫‪#‬‬
‫שלב‪/‬אבן דרך‬
‫ייצור המיכל התת קרקעי‬
‫ריקון תכולת המבנה ‪ -‬פינוי האתר‬
‫לחלוטין מכל אביזר ומכל פסולת שהיא‬
‫פתיחת הגג ובניית קירות דיפון ע"פ‬
‫א התכנית‬
‫איטום ודיפון קירות פנימיים‬
‫הטמנת המיכל לפי תכניות‬
‫עבודות מכניות (צנרת‪ ,‬משאבות וכו')‬
‫ביצוע בדיקות בהתאם להוראות המתכנן‬
‫ב מילוי המיכל בסולר (יבוצע רק לאחר‬
‫אישור המתכנן)‬
‫הרצה ומסירת המתקן‪ ,‬פינוי והחזרת‬
‫המצב לקדמותו‬
‫אחוז‬
‫התשלום‬
‫לוח זמנים‬
‫מקסימאלי לסיום‬
‫העבודות ממועד‬
‫חתימת המשרד על‬
‫ההסכם‬
‫‪40%‬‬
‫‪ 3‬חודשים‬
‫‪60%‬‬
‫‪ 4‬חודשים‬
‫‪ .13‬הקבלן יגיש לממונה את דרישות התשלום בהתאם לעבודות שהושלמו וחומרים‬
‫שסופקו‪ ,‬על פי הסעיפים והמחירים בכתב הכמויות‪ .‬לדרישת השלום תצורף‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 23‬מתוך ‪55‬‬
‫חשבונית מס תואמת‪ .‬דרישות התשלום יחד עם חשבונית המס ייבדקו על ידי‬
‫הממונים ועל ידי אגף כספים‪ .‬במידה ונמצא כי עבודות אלה בוצעו והושלמו‬
‫לשביעות רצון הממונה‪ ,‬החשבונית תועבר לתשלום‪ .‬התשלום לספק יועבר‬
‫בהתאם להנחיות החשב הכללי "מועד התשלום הממשלתי"‪.‬‬
‫‪ .14‬מוסכם שהתמורה עבור השירותים תשולם ישירות לקבלן‪ .‬למשרד החוץ לא תהיה‬
‫חבות כלשהי כלפי עובדים‪ ,‬יועצים‪ ,‬קבלני משנה‪ ,‬ספקים וכדומה המועסקים על‬
‫ידי הקבלן לרבות בכל הנוגע לשכר‪ ,‬החזר הוצאות‪ ,‬מיסים‪ ,‬תנאים סוציאליים‪,‬‬
‫פיצויים וכן הלאה‪ .‬כל אלו ישולמו ע"י הקבלן בלבד‪.‬‬
‫קנסות‬
‫‪ .15‬במידה והקבלן יאחר בהשלמת העבודות ו‪/‬או במסירת הפרויקט ובפינוי האתר‬
‫במועד המוגדר‪ ,‬המשרד יהיה רשאי להטיל על הקבלן קנס בגובה של עד ‪+ ₪ 500‬‬
‫מע"מ לכל יום איחור (במידה ולדעת המשרד האיחור במסירת העבודה נובע בגלל‬
‫התנהלות הקבלן)‪ .‬הקנס יוטל על ידי הפחתת התמורה המגיעה לקבלן או בכל דרך‬
‫אחרת וזאת בהתאם להחלטת המשרד‪.‬‬
‫הוראות בטחון‬
‫‪ .16‬במסגרת הגשת השירותים למשרד‪ ,‬הקבלן יעסיק באתר רק עובדים שקיבלו אישור‬
‫בטחוני מקב"ט המשרד‪ .‬כל מועמד שיוצע לעבודה יהיה בעל אזרחות ישראלית‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪ .17‬באחריות הקבלן להעביר לממונה מבעוד מועד רשימת כל העובדים המועמדים‬
‫מטעמו שאמורים לקחת חלק בביצוע השירותים כולל שם ומספר ת‪.‬ז‪ ..‬כל מועמד‬
‫לעבודה במשרד מטעם הקבלן‪ ,‬נדרש למלא טפסים לקבלת אישור בטחוני‪ ,‬כולל‬
‫חתימה על טופס ויתור על סודיות רפואית‪.‬‬
‫‪ .18‬קב"ט המשרד רשאי לפסול מועמדות של מציע או מועמדות של עובד אם לדעתו‬
‫המציע‪/‬העובד אינם עומדים באמות המידה לקבלת הסיווג הביטחוני הנדרש‪.‬‬
‫החלטת הקב"ט היא סופית ולקבלן לא תהיה זכות השגה או ערעור‪ .‬הקבלן‪/‬העובד‬
‫לא יהיה זכאי לפיצוי או תמורה אם ההצעה נפסלה על פי הוראות הקב"ט‪.‬‬
‫‪ .19‬הקבלן‪ ,‬עובדיו וכל מי מטעמו יפעלו בהתאם להוראות שיקבלו מקב"ט המשרד‬
‫בכל הקשור לסידורי בטחון‪ ,‬אבטחת מידע ושמירה על סודיות‪.‬‬
‫סיום ההתקשרות‬
‫‪ .20‬במהלך תקופת החוזה והארכותיו‪ ,‬אם תהיינה‪ ,‬המשרד יהיה רשאי לקצר את‬
‫תקופת ההתקשרות עם הקבלן ולהביא חוזה זה לידי סיום מוקדם וזאת בהודעה‬
‫של ‪ 30‬יום מראש ובכתב‪ ,‬מבלי שהמשרד יידרש לנימוק או הסבר ולקבלן לא תהיה‬
‫כל דרישה או תביעה מן המשרד בכל הקשור להחלטתו עפ"י סעיף זה‪.‬‬
‫‪ .21‬במקרה כזה‪ ,‬הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי או תשלום כלשהו מהמשרד (מלבד‬
‫זכאות לתמורה עבור שירותים‪/‬מוצרים‪/‬חומרים שסיפק למשרד הלכה למעשה לפי‬
‫הזמנת הממונה ולשביעות רצונו)‪.‬‬
‫יחסי עבודה‬
‫‪ .22‬מובהר ומוסכם בזאת כי לא יתקיימו יחסי עבודה בין המשרד לבין מי‬
‫מעובדי‪/‬שלוחי הקבלן‪ ,‬וכי אין לראות בזכות המשרד לפקח‪ ,‬להדריך‪ ,‬או להורות‬
‫לקבלן ועובדיו‪/‬שלוחיו‪ ,‬הניתנת על פי הוראות הסכם זה‪ ,‬משום הכרה כלשהי‬
‫בקיום יחסי עבודה‪.‬‬
‫‪ .23‬למען הסר כל ספק‪ ,‬היה ומסיבה כלשהי יקבע אחרת מהאמור בסעיף ‪ 22‬לעיל‪ ,‬על‬
‫ידי רשות מוסמכת‪ ,‬והמשרד יחויב בגין קביעה זו‪ ,‬אזי הקבלן ישפה מיידית את‬
‫המשרד בגין כל סכום בו המשרד יהיה חייב‪ .‬עוד מוסכם בזאת‪ ,‬כי היה ותוגש‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 24‬מתוך ‪55‬‬
‫תביעה כנגד המשרד שעילתה קיום יחסי עבודה‪ ,‬אזי המשרד יודיע על כך לקבלן‬
‫בתוך שבועיים מיום קבלת התביעה‪.‬‬
‫התחייבות לקיום דיני העבודה‬
‫‪ .24‬בתקופת ההתקשרות על פי חוזה זה‪ ,‬הקבלן מתחייב לקיים לגבי או עובדיו את‬
‫האמור בדיני העבודה לרבות הוראות החוקים המופיעים בסעיף ‪ 25‬להלן‪ ,‬התקנות‪,‬‬
‫הלכות בתי הדין לעבודה‪ ,‬וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים‬
‫שבין לשכת התיאום של הארגונים הכללים לבין ההסתדרות‪ ,‬או כל הסכם קיבוצי‬
‫שהוא בר תוקף בענף זה‪ ,‬או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה‬
‫שיוצאו על פי הסכמים אלו‪.‬‬
‫‪ .25‬כאמור לעיל‪ ,‬על הקבלן לכבד את כל דיני העבודה הרלוונטיים לרבות‪:‬‬
‫‪ )1‬פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)‪1945 ,‬‬
‫‪ )2‬פקודת הבטיחות בעבודה ( נוסח חדש – תש"ל ‪ )1970‬ותקנותיה‪.‬‬
‫‪ )3‬חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה)‪ ,‬תש"ט‪1949 -‬‬
‫‪ )4‬חוק שעות עבודה ומנוחה‪ ,‬תשי"א‪1951-‬‬
‫‪ )5‬חוק חופשה שנתית‪ ,‬תשי"א‪1951-‬‬
‫‪ )6‬חוק החניכות‪ ,‬תשי"ג‪1953-‬‬
‫‪ )7‬חוק עבודת הנוער‪ ,‬תשי"ג‪1953-‬‬
‫‪ )8‬חוק עבודת נשים‪ ,‬תשי"ד‪1954-‬‬
‫‪ )9‬חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד ‪ 1954 -‬ותקנותיו‪.‬‬
‫‪ )10‬חוק הגנת השכר‪ ,‬תשי"ח‪1958-‬‬
‫‪ )11‬חוק שירות התעסוקה‪ ,‬תשי"ט‪1959-‬‬
‫‪ )12‬חוק שירות עבודה בשעת חירום‪ ,‬תשכ"ז‪1967-‬‬
‫‪ )13‬חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]‪ ,‬התשנ"ה‪1995-‬‬
‫‪ )14‬חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז‪1957-‬‬
‫‪ )15‬חוק שכר מינימום‪ ,‬התשמ"ז‪1987-‬‬
‫‪ )16‬חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה‪ ,‬התשמ"ח‪1988-‬‬
‫‪ )17‬חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)‪ ,‬התשנ"א‪1991-‬‬
‫‪ )18‬חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם‪ ,‬התשנ"ו‪1996-‬‬
‫‪ )19‬פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות‪ ,‬התשנ"ח‪1998-‬‬
‫‪ )20‬סעיף ‪ 8‬לחוק למניעת הטרדה מינית‪ ,‬התשנ"ח‪1998-‬‬
‫‪ )21‬חוק הסכמים קיבוציים‪ ,‬התשי"ז‪1957-‬‬
‫‪ )22‬חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות‪ ,‬התשס"א‪2001-‬‬
‫‪ )23‬סעיף ‪ 29‬לחוק מידע גנטי‪ ,‬התשס"א‪2000-‬‬
‫‪ )24‬חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)‪ ,‬התשס"ב‪2002-‬‬
‫‪ )25‬חוק הגנה על עובדים בשעת חירום‪ ,‬התשס"ו‪2006-‬‬
‫‪ )26‬חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם‪ ,‬התשנ"ו‪1996-‬‬
‫‪ )27‬סעיף ‪5‬א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או‬
‫במינהל התקין)‪ ,‬התשנ"ז‪1997-‬‬
‫‪ )28‬החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫‪ )29‬חוק עבודה בגובה ‪ 2007‬ותקנותיה‪.‬‬
‫‪ )30‬חוק החשמל התשי"ד ‪ 1954‬ותקנותיה‪.‬‬
‫‪ )31‬חוק הבניה הישראלי והוראותיו‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 25‬מתוך ‪55‬‬
‫‪ )32‬כל חוק אחר אשר עדיין לא נכנס לתוקפו ביום חתימת הסכם זה אך יחשב‪,‬‬
‫לכל דבר ועניין‪ ,‬כאילו צורף לנספח זה‪.‬‬
‫שמירה על סודיות‬
‫‪ .26‬הקבלן מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו ואצל עובדיו במהלך מתן‬
‫השירותים הנו בגדר סודות מקצועיים‪.‬‬
‫‪ .27‬הקבלן מתחייב לשמור את המידע ו‪/‬או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולא‬
‫לעשות בהם כל שימוש‪.‬‬
‫‪ .28‬למען הסר ספק‪ ,‬ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬הקבלן מתחייב לא לפרסם‪,‬‬
‫להעביר‪ ,‬להודיע‪ ,‬למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו‪/‬או הסודות‬
‫המקצועיים‪.‬‬
‫‪ .29‬הקבלן מתחייב לדאוג לכך שכל עובד אשר עתיד להעניק את השירותים יחתום על‬
‫התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף להסכם זה‪ .‬חתימת העובד כאמור‬
‫מהווה תנאי ליתן את השירותים באמצעות אותו עובד‪.‬‬
‫‪ .30‬נספח ז' ‪ -‬התחייבות העובד לשמירת סודיות מצורפת להסכם זה ומהווה חלק‬
‫בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫‪ .31‬הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהוות עבירה‬
‫לפי פרק ז' (ביטחון המדינה‪ ,‬יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין‪ ,‬תשל"ז ‪-‬‬
‫‪.1977‬‬
‫ניגוד עניינים‬
‫‪ .32‬הקבלן מצהיר ומתחייב כי אין הוא‪ ,‬ובכלל זה עובדיו‪ ,‬נמצאים וימנעו מלהימצא‬
‫במצב של חשש לניגוד עניינים בין מתן שירותים במסגרת חוזה זה לבין עיסוקיהם‬
‫האחרים‪ .‬הקבלן ימנע מחשש לניגוד עניינים‪ ,‬כאמור‪ ,‬במשך כל תקופת החוזה‬
‫ובמשך תקופה של שנה לאחר סיומו של החוזה‪ .‬במידה ומתעורר חשש אפשרי‬
‫לניגוד עניינים‪ ,‬מתחייב בזאת הקבלן להודיע מידית לממונה מטעם המשרד‪.‬‬
‫הקבלן יחתום על התחייבות מתאימה לאמור בסעיף זה (נספח ח' מצ"ב)‪.‬‬
‫אחריות‬
‫‪ .33‬הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל נזק‪ ,‬איזה שהוא‪ ,‬בלי‬
‫יוצא מן הכלל‪ ,‬לרבות ומבלי לפגוע בכלליות הנאמר לעיל‪ ,‬נזקי לשון הרע‪ ,‬שייגרם‬
‫למשרד ו‪/‬או לעובדיו ו‪/‬או שלוחיו ו‪/‬או למי שבא מטעמו ו‪/‬או לאדם אחר‬
‫כלשהוא‪ ,‬בשל מעשה או מחדל של הקבלן ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או שלוחיו ו‪/‬או כל מי‬
‫שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע‪ ,‬במישרין או בעקיפין מביצוע התחייבויות ספק‬
‫השירות על פי חוזה זה‪ .‬הקבלן יפצה את המשרד ו‪/‬או את הניזוק‪/‬ים לפי המקרה‪,‬‬
‫בכל דמי הנזק שיגיעו לה‪/‬הם‪ .‬הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המשרד ו‪/‬או‬
‫עובדיו ו‪/‬או שלוחיו ו‪/‬או כל מי שבא מטעמו מכל אחריות וחבות לכל בגין כל נזק‬
‫כנ"ל שארע כתוצאה מהרישא לסעיף זה‪ ,‬לכל אדם‪ ,‬בכל עילה שהיא‪.‬‬
‫‪ .34‬ספק השירות אחראי כלפי משרד החוץ לנזקים שיגרמו ממעשה ו‪/‬או מחדל של‬
‫ספק השירות ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או שלוחיו ו‪/‬או מי שבא מטעמו לכל עובד או אדם‬
‫אחר המועסק בשירותו ו‪/‬או הקשורים במישרין או בעקיפין‪ ,‬בביצוע התחייבויותיו‬
‫של ספק השירות על פי חוזה זה‪ .‬אם יתבע המשרד ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או שלוחיו ו‪/‬או‬
‫מי שבא מטעמו על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל‪ ,‬יהא על ספק השירות‬
‫לסלק את התביעה כנגדם או לשלם כל סכום שיפסק לחובתם ו‪/‬או חובת מי מהם‬
‫על ידי בית משפט בפסק דין סופי‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 26‬מתוך ‪55‬‬
‫‪ .35‬ספק השירות פוטר לחלוטין ומראש את המשרד ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או כל מי שבא‬
‫מטעמו מכל אחריות לכל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה כאמור בסעיף א ו‪ -‬ב‬
‫לעיל‪ ,‬והוא מתחייב לשפותו בשלמות בגין אחריות שתוטל עליו ו‪/‬או כל סכום‬
‫שיחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על ספק השירות כאמור לעיל‪,‬‬
‫לרבות הוצאות משפט ושכר טרחה עו"ד‪ .‬על המשרד להודיע לספק השירות על כל‬
‫תביעה כנ"ל ולאפשר לו להתגונן מפניה‪.‬‬
‫ביטוח‬
‫‪ .36‬הקבלן מתחייב לבצע ולקיים על חשבונו לפחות את הביטוחים המפורטים בזה‪,‬‬
‫לטובתו ולטובת מדינת ישראל‪ -‬משרד החוץ ולהציג למשרד החוץ את הביטוחים‬
‫הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים‪ ,‬כאשר סכומי הביטוח וגבולות‬
‫האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן‪-:‬‬
‫א‪ .‬ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות ‪ /‬הקמה‬
‫בגין הפרויקט ‪ -‬ביצוע כל העבודות בהתאם למכרז ולחוזה מתחייב ספק‬
‫השירות‪/‬הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות ‪ /‬הקמה‬
‫המכסה את העבודות הנדרשות לביצוע הפרויקט (לרבות עבודות זמניות) כולל כל‬
‫החומרים‪ ,‬מערכות וציוד בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת ישראל – משרד החוץ‬
‫ואשר יכלול‪-:‬‬
‫פרק א' ‪ -‬ביטוח הרכוש‬
‫הפרוייקט במלוא ערכן של כל העבודות על בסיס ערך כחדש כאשר ערך העבודות‬
‫יהיה בהתאם לערך החוזה וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם ספק‬
‫השירות‪/‬הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם‪,‬‬
‫כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה‪ ,‬פריצה‪ ,‬גניבה ושוד‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪)3‬‬
‫‪)4‬‬
‫‪)5‬‬
‫‪)6‬‬
‫‪)7‬‬
‫‪)8‬‬
‫‪)9‬‬
‫בכיסוי יכללו ההרחבות הבאות‪:‬‬
‫ציוד קל לבניה והקמה‪ ,‬מתקנים קלים‪ ,‬כלי עבודה ואמצעי עזר ‪ -‬בערכם המלא;‬
‫הוצאות פירוק‪ ,‬הריסה‪ ,‬פינוי הריסות‪ ,‬תמיכה‪ ,‬חיזוק וכדומה ‪ -‬גבול אחריות בגובה‬
‫‪ 10%‬מהיקף הפרויקט אך לא פחות מסך ‪ 50,000‬דולר ארה"ב;‬
‫רכוש שעליו עובדים ו‪/‬או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון‪ -‬גבול אחריות בגובה‬
‫‪ 10%‬מהיקף הפרויקט אך לא פחות מסך ‪ 500,000‬דולר ארה"ב;‬
‫חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם‬
‫המלא;‬
‫מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים‪ ,‬משרדים‪ ,‬גדרות וכדומה אשר אינם מהווים‬
‫חלק מהפרוייקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;‬
‫חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי‪ ,‬חומרים לקויים‪ ,‬עבודה‬
‫לקויה לא יוגבל לאובדן או נזק הנובעים מתאונות ונזקים אשר יגרמו בגלל תכנון‬
‫לקוי‪ ,‬חומרים או עבודה לקויה;‬
‫כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא יפחת מ ‪ 75,000‬דולר ארה"ב‬
‫בכפוף להשתתפות עצמית של ספק השירות‪/‬הקבלן שלא תעלה על יותר מ ‪10‬‬
‫אחוז;‬
‫שכר מהנדסים‪ ,‬אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך ‪ 25,000‬דולר ארה"ב‪.‬‬
‫תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה‪ ,‬משועבדים לטובת מדינת ישראל‬
‫‪ -‬משרד החוץ וישולמו להם אלא אם יורה חשב משרד החוץ למבטח בכתב אחרת‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 27‬מתוך ‪55‬‬
‫פרק ב' ‪ -‬ביטוח אחריות כלפי צד שלישי‬
‫‪ )1‬הכיסוי על פי כל דין‪ ,‬בגבולות אחריות של לפחות ‪ 1,500,000‬דולר ארה"ב בגין‬
‫נזקי גוף ורכוש‪ ,‬לתובע למקרה ולתקופת הביטוח‪ ,‬כולל סעיף אחריות צולבת ‪-‬‬
‫‪ CROSS LIABILITY‬הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד‪ ,‬ויבראציה‪,‬‬
‫הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ ‪ 250,000‬דולר ארה"ב‪.‬‬
‫‪ )2‬הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי‪.‬‬
‫פרק ג' ‪ -‬ביטוח חבות המעבידים‬
‫‪ )1‬לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע עבודות הפרויקט‪ ,‬כולל קבלנים‪ ,‬קבלני משנה‬
‫ועובדיהם;‬
‫‪ )2‬גבולות האחריות לעובד‪ ,‬למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מ ‪ 5,000,000‬דולר‬
‫ארה"ב;‬
‫הפוליסה תכלול‪:‬‬
‫‪ )1‬הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של ‪ 24‬חודש לאחר סיום העבודות‪.‬‬
‫‪ )2‬תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט"‬
‫בשינויים המתחייבים על פי המצוין‪ .‬לשם המבוטח יתווספו ו‪/‬או קבלנים ו‪/‬או‬
‫קבלני משנה ו‪/‬או מדינת ישראל ‪ -‬משרד החוץ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪)3‬‬
‫‪)4‬‬
‫‪)5‬‬
‫‪)6‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪)3‬‬
‫‪)4‬‬
‫ביטוח חבות המוצר ‪PRODUCTS LIABILITY-‬‬
‫הקבלן יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין פרויקט הכולל אספקת מיכל‬
‫סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים כולל כיסוי בגין‬
‫עבודות תכנון‪ ,‬התקנה‪ ,‬חיבור והרכבה‪ ,‬תיקון ליקויים‪ ,‬שירות ואחריות‪ ,‬בהתאם‬
‫למכרז והסכם עם מדינת ישראל ‪ -‬משרד החוץ;‬
‫הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין ‪ -‬נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות‬
‫למוצרים פגומים – ‪;1980‬‬
‫גבולות האחריות לתובע‪ ,‬מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו מ ‪ 500,000 -‬דולר‬
‫ארה"ב בגין נזקי גוף ורכוש;‬
‫בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ‪; CROSS LIABILITY -‬‬
‫הארכת תקופת הגילוי לפחות ‪ 6‬חודשים;‬
‫הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל ‪ -‬משרד החוץ ככל שייחשבו אחראים‬
‫למעשי ו‪/‬או מחדלי ספק השירות‪/‬הקבלן וכל הפועלים מטעמו‪ ,‬לצורך כך לשם‬
‫המבוטח ייתווספו‪ :‬ו‪/‬או מדינת ישראל ‪ -‬משרד החוץ;‬
‫כללי‬
‫בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוחים ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל‬
‫תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של ‪ 60‬יום לפחות במכתב רשום‬
‫לחשב משרד החוץ בירושלים;‬
‫המבטח מוותר על כל זכות שיבוב‪ ,‬תביעה‪ ,‬חזרה או השתתפות כלפי מדינת‬
‫ישראל ‪ -‬משרד החוץ‪ ,‬עובדיהם וכל הפועלים מטעמם‪ ,‬ובלבד שהוויתור לא יחול‬
‫לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;‬
‫ספק השירות‪/‬הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח‬
‫עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה‪.‬‬
‫ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על ספק‬
‫השירות‪/‬הקבלן;‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 28‬מתוך ‪55‬‬
‫‪ )5‬כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות‬
‫המבטח‪ ,‬כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל‪ ,‬והביטוח הינו‬
‫בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;‬
‫‪ )6‬תנאי הכיסוי של הפוליסות לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסת נוסח ביט"‪.‬‬
‫‪ )7‬העתקי פוליסות הביטוח‪ ,‬מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור קיום‬
‫ביטוחים בחתימתו על קיום הביטוח כאמור יומצאו על ידי ספק השירות‪/‬הקבלן‬
‫למשרד החוץ‪ ,‬עד למועד חתימת ההסכם;‬
‫‪ )8‬ספק השירות‪/‬הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל‬
‫– משרד החוץ להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח‪ .‬ספק השירות‪/‬הקבלן מתחייב‬
‫לחדש את הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא את העתקי פוליסות‬
‫הביטוח מאושרת על ידי המבטח או אישור קיום ביטוחים החתום על ידי מבטחו‬
‫על חידושן למשרד החוץ לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופות הביטוח‬
‫הקיימות‪ .‬בכל מקרה ספק השירות ‪/‬הקבלן ידאג כי הביטוח יהיה בתוקף עד‬
‫להשלמת הפרויקט‪ ,‬בכפוף לאישור בכתב מאת משרד החוץ על השלמת כל‬
‫עבודות הפרויקט במלואם;‬
‫‪ )9‬אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את ספק השירות‪/‬הקבלן מכל חובה‬
‫החלה עליו על פי כל דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת‬
‫ישראל ‪ -‬משרד החוץ על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין ועל פי חוזה‬
‫זה;‬
‫‪ )10‬מודגש ומובהר בזה כי אין בדרישות הביטוח על פי סעיף זה כדי למנוע מהמזמין‬
‫לדרוש מספק השירות‪/ /‬הקבלן ביטוחים ו‪/‬או כיסויים נוספים ו‪/‬או להתאים את‬
‫דרישות הביטוח שפורטו לעיל‪ ,‬לרבות בנספח הביטוח ‪ -‬אישור קיום ביטוחים‪,‬‬
‫בכל בהתאם לעבודה‪/‬עבודות בה התקשרו מדינת ישראל ‪ -‬משרד החוץ עם ספק‬
‫השירות‪/‬הקבלן‪ ,‬בכפוף לאישור ענבל חברה לביטוח בע"מ;‬
‫מצורף נספח י' שבאמצעותו הקבלן יגיש את אישור הביטוח למשרד‪.‬‬
‫ערבות הסכם‬
‫‪ .37‬במעמד החתימה על הסכם זה ימסור הקבלן למשרד ערבות של בנק ישראלי או‬
‫ערבות של חברת ביטוח בעלת רישיון מבטח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח‪,‬‬
‫התשמ"א ‪ ,1981 -‬בלתי מותנית בסך ‪ 5%‬מגובה ההתקשרות כולל מע"מ‪ ,‬צמודה‬
‫למדד המחירים לצרכן הידוע ביום האחרון להגשת הצעות למכרז‪ ,‬בתוקף ל‪30-‬‬
‫חודשים‪.‬‬
‫‪ .38‬הערבות נועדה להבטיח עמידת הקבלן בהתחייבויותיו להקמה‪ ,‬התקנה‪ ,‬אספקה‬
‫וביצוע וכן להבטחת אחריות הקבלן בתקופת הבדק‪.‬‬
‫‪ .39‬הערבות תוחזר לקבלן בסיום תקופת הבדק בכפוף לכך שהעבודה כולה בוצעה‬
‫והושלמה לשביעות רצונם המלאה של הממונים‪.‬‬
‫‪ .40‬הערבות היא אוטונומית‪ ,‬בלא שיהיה על המשרד לנמק‪ ,‬לדרוש או לבסס את‬
‫דרישתו לשלם את הסכום הנקוב בערבות‪ ,‬כולו או מקצתו‪ ,‬ומבלי שיידרש תחילה‬
‫להסדיר את סילוק הסכום מאת החייב‪ ,‬כאמור בנוסח הערבות המצ"ב (נספח ו')‪.‬‬
‫אם המזמין יחליט על הארכת החוזה‪ ,‬הקבלן מתחייב לדאוג להארכת תוקף‬
‫הערבות בהתאמה‪ .‬הערבות תשמש להבטחת קיום כל התחייבויות הקבלן במועדן‪.‬‬
‫‪ .41‬למען הסר ספק‪ ,‬מובהר כי הערבות תהיה ניתנת לחילוט על ידי המשרד בכל מקרה‬
‫של הפרת הוראה מהוראות הסכם זה או בגין התנהגות שלא בדרך מקובלת ובתום‬
‫לב‪ ,‬לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים‪ ,‬לצורך גביית פיצויים אחרים וכן‬
‫לצורך גביית כל תשלום אחר המגיע או עשוי להגיע למזמין מאת הזוכה‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 29‬מתוך ‪55‬‬
‫‪ .42‬מתן ערבות כאמור מהווה תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף‪.‬‬
‫‪ .43‬לא חולטה הערבות‪ ,‬תוחזר הערבות לקבלן לאחר תום מתן השירותים ומילוי‬
‫התחייבויותיו לשביעות רצונו המלאה של המזמין‪.‬‬
‫אמנה למאבק בשוחד‬
‫‪ .44‬בהתאם לאמנת ה‪ OECD -‬למאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות סחר‬
‫בינלאומיות‪ ,‬בה ישראל חברה‪ ,‬ולאור המחויבויות הנלוות לה‪:‬‬
‫א‪ .‬מתן שוחד לעובד ציבור זר אסור ע"פ סעיף ‪291‬א לחוק העונשין התשל"ז‪-‬‬
‫‪ .1977‬ע"פ הסעיף‪ ,‬המציע או נותן שוחד לעובד ציבור זר בעד פעולה‬
‫הקשורה בתפקידו‪ ,‬כדי להשיג‪ ,‬להבטיח או לקדם פעילות עסקית או יתרון‬
‫אחר בנוגע לפעילות עסקית‪ ,‬מבצע עבירה‪ .‬בכך נכללים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הצעה‬
‫או מתן שוחד לעובד ציבור זר באמצעות מתווכים‪.‬‬
‫ב‪ .‬הספק יעשה כמיטב יכולתו על מנת להעלות מודעות לעבירה זו בקרב‬
‫עובדיו‪ ,‬שלוחיו‪ ,‬קבלניו או מי מטעמו‪ .‬הספק מצהיר בזאת כי לא הורשע‬
‫בעבר בעבירת שוחד של עובד ציבור זר‪ .‬הרשעה בעבירת שוחד של עובד‬
‫ציבור זר תהווה עילה לסיום החוזה‪.‬‬
‫‪ .45‬הקבלן וכן מי מטעמו מתחייבים שלא להציג עצמם בפני צד שלישי כלשהו כסוכן‪,‬‬
‫שליח ו‪/‬או נציג משרד החוץ‪.‬‬
‫‪ .46‬הקבלן יהיה רשאי להסב לאחר את החוזה (או חלק ממנו) רק אם קיבל אישור‬
‫מפורש מראש ובכתב מאת מורשי החתימה של המשרד‪.‬‬
‫‪ .47‬בכל מקרה של שינוי בעלות או כתובת על ספק השירות להודיע בכתב ללא דיחוי‬
‫לממונה‪.‬‬
‫‪ .48‬סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט‬
‫המוסמך בירושלים בלבד‪.‬‬
‫‪ .49‬המשרד יהא רשאי לקזז כל סכום המגיע לקבלן לפי חוזה זה כנגד כל סכום המגיע‬
‫למשרד מאת הקבלן‪.‬‬
‫‪ .50‬הצדדים מסכימים כי מכתב רשום שנשלח ע"י צד אחד של חוזה זה למשנהו‪ ,‬או‬
‫מסירת מכתב זה ביד‪ ,‬ייחשב כאילו הגיע לתעודתו בתום ‪ 48‬שעות משעת מסירתו‬
‫לדואר‪ ,‬או בזמן מסירתו ביד‪.‬‬
‫כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן‪:‬‬
‫משרד החוץ‪ :‬שדרות יצחק רבין ‪ ,9‬קריית הממשלה‪ ,‬ירושלים‪.‬‬
‫הקבלן‪______________________________ :‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‬
‫סמנכ"ל ארגון ומינהל‬
‫חשבת המשרד‬
‫הקבלן‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 30‬מתוך ‪55‬‬
‫נספח ו' ‪ -‬נוסח כתב ערבות לקיום תנאי החוזה‬
‫(יינתן ע"י הזוכה‪/‬ים במכרז בלבד כתנאי לחתימת המשרד על החוזה)‬
‫תאריך‪_____ :‬‬
‫שם המוסד הבנקאי‪______ :‬‬
‫לכבוד‬
‫משרד החוץ‬
‫_____________‬
‫_____________‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫הנדון‪ :‬כתב ערבות מס' _________‬
‫אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ‪( --------‬במילים ‪ )-----------‬אשר‬
‫תדרשו מאת‪:‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫(להלן "החייב") בקשר עם ביצוע הסכם על פי מכרז פומבי מס' ‪ 34/2015‬ל"אספקת‬
‫מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ"‪.‬‬
‫הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש _______‪ ,‬כפי שיפורסם על ידי‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום‪( _____________ :‬להלן‪" :‬המדד הבסיסי")‬
‫אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך ‪ 15‬יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב‪,‬‬
‫מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי‬
‫שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם‪ ,‬או לדרוש תחילה את סילוק הסכום‬
‫האמור מאת החייב‪.‬‬
‫ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ‪ --------------‬ועד בכלל‪.‬‬
‫דרישה על‪-‬פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו‪:‬‬
‫שם הבנק‬
‫הכתובת‬
‫מס' הבנק ומס' הסניף‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה‪.‬‬
‫תאריך‬
‫שם מלא‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++‬‬
‫הערות המשרד‪ :‬באחריות הספק להאריך את תוקף הערבות בכל פעם‪ ,‬בהתאם‬
‫להארת תוקף ההסכם על ידי המשרד ובתוספת ‪ 60‬ימים‪ .‬לדוגמא במידה וההסכם‬
‫יוארך עד ‪ 31.12.2016‬הספק יאריך את תוקף הערבות עד ליום ‪.28.2.2017‬‬
‫גובה הערבות ‪ 5%‬מסכום ההתקשרות כולל מע"מ‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 31‬מתוך ‪55‬‬
‫נספח ז' למסמכי המכרז‬
‫נוסח התחייבות לשמירת סודיות‬
‫(ייחתם ע"י המציע בעת הגשת ההצעה למכרז)‬
‫שם הטופס‪ :‬הצהרה לשמירה על סודיות‬
‫פרק ראשי‪ :‬התקשרויות ורכישות‬
‫מספר הוראה‪7.4.6 :‬‬
‫פרק משני‪ :‬התקשרות בהליך מכרז פומבי‬
‫מספר טופס‪ :‬ט‪7.4.6.2.‬‬
‫הצהרה לשמירה על סודיות‬
‫שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ שנת_______‬
‫על ידי _______________________‬
‫ת‪.‬ז‪_________________________ .‬‬
‫מכתובת ______________________‬
‫הואיל וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים‪/‬הטובין כהגדרתם‬
‫להלן;‬
‫והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים‪/‬הספקת הטובין;‬
‫והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן;‬
‫לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן‪:‬‬
‫הגדרות‬
‫‪.1‬‬
‫בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם‪:‬‬
‫"השירותים‪/‬הטובין" ‪ -‬ביצוע פרויקט הספקה והתקנת מיכל סולר לגנרטור בחצר בניין‬
‫משרד החוץ בירושלים (להלן הפרויקט)‬
‫כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמין‪.‬‬
‫"עובד" ‪-‬‬
‫"מידע" ‪-‬‬
‫כל מידע (‪ ,)Information‬ידע (‪ ,)Know-How‬ידיעה‪ ,‬מסמך‪ ,‬תכתובת‪,‬‬
‫תוכנית‪ ,‬נתון‪ ,‬מודל‪ ,‬חוות דעת‪ ,‬מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן‬
‫השירותים‪/‬הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של שימור ידיעות‬
‫בצורה חשמלית‪ ,‬אלקטרונית‪ ,‬אופטית‪ ,‬מגנטית או אחרת‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 32‬מתוך ‪55‬‬
‫"סודות מקצועיים" ‪ -‬כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן‬
‫השירותים‪/‬הספקת הטובין‪ ,‬בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים‪/‬הספקת הטובין או‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ :‬מידע אשר ימסר ע"י המזמין‪,‬‬
‫כל גורם אחר או מי מטעמו‪.‬‬
‫שמירת סודיות‬
‫‪.2‬‬
‫הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות‬
‫בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים‪/‬אספקת הטובין נושאי מכרז זה‪ .‬למען הסר‬
‫ספק‪ ,‬ומבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬הנני מתחייב לא לפרסם‪ ,‬להעביר‪ ,‬להודיע‪ ,‬למסור‬
‫או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים‪.‬‬
‫הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון‬
‫המדינה‪ ,‬יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין‪ ,‬תשל"ז ‪.1977 -‬‬
‫הריני מצהיר כי ידוע לי‪ ,‬כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי‪ ,‬לגורם שאינו מורשה‬
‫לקבלו‪ ,‬עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם‪ ,‬עבירה שבגינה אני עלול להיתבע‬
‫לדין על‪-‬פי סעיף ‪ 5‬לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א‪.1981-‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪________________________________ :‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 33‬מתוך ‪55‬‬
‫נספח ח' למסמכי המכרז‬
‫נוסח התחייבות להימנעות מניגוד עניינים‬
‫(ייחתם ע"י המציע בעת הגשת ההצעה למכרז)‬
‫שם הטופס‪ :‬התחייבות להעדר ניגוד עניינים‬
‫פרק ראשי‪ :‬התקשרויות ורכישות‬
‫מספר הוראה‪7.4.6 :‬‬
‫פרק משני‪ :‬התקשרות בהליך מכרז פומבי‬
‫מספר טופס‪ :‬ט‪7.4.6.3.‬‬
‫התחייבות להעדר ניגוד עניינים‬
‫שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______‬
‫על ידי ____________________‬
‫ת‪.‬ז‪______________________ .‬‬
‫מכתובת ___________________‬
‫הואיל וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים‪/‬הטובין כהגדרתם‬
‫להלן;‬
‫והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים‪/‬הספקת הטובין;‬
‫והואיל והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים‪/‬הספקת‬
‫הטובין ולאחריו;‬
‫לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬הגדרות‬
‫בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם‪:‬‬
‫"השירותים‪/‬הטובין" ‪-‬‬
‫"עובד" ‪-‬‬
‫כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים‪/‬הטובין‬
‫למזמין‪.‬‬
‫"מידע" ‪-‬‬
‫כל מידע (‪ ,)Information‬ידע (‪ ,)Know-How‬ידיעה‪ ,‬מסמך‪ ,‬תכתובת‪,‬‬
‫תוכנית‪ ,‬נתון‪ ,‬מודל‪ ,‬חוות דעת‪ ,‬מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו‪/‬או הנוגע למתן‬
‫השירותים‪/‬הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו‪/‬או בכל צורה או דרך של שימור‬
‫ידיעות בצורה חשמלית ו‪/‬או אלקטרונית ו‪/‬או אופטית ו‪/‬או מגנטית ו‪/‬או אחרת‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 34‬מתוך ‪55‬‬
‫"סודות מקצועיים" ‪ -‬כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן‬
‫השירותים‪/‬הספקת הטובין‪ ,‬בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים‪/‬הספקת הטובין או‬
‫לאחר מכן‪ ,‬לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ :‬מידע אשר ימסר ע"י המזמין‬
‫ו‪/‬או כל גורם אחר ו‪/‬או מי מטעמו‪.‬‬
‫‪ .2‬הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי‪ ,‬במהלך תקופת מתן השירותים‪/‬הספקת‬
‫הטובין‪ ,‬ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו‪ ,‬ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא‬
‫עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה‪ ,‬למעט באם הוועדה הרלוונטית (יש למלא‬
‫בהתאם לצורך) ועדת מכרזים משרד החוץ לעניין פרויקט הכולל אספקה והתקנה של‬
‫מיכל סולר לגנרטור בחצר בניין משרד החוץ בירושלים עבור מחלקת בנא"מ אישרה‬
‫בכתב‪ ,‬לאחר שהעובדות הוצגו בפניה‪ ,‬כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או‬
‫באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על‬
‫השירותים נשוא המכרז‪.‬‬
‫‪ .3‬הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום‬
‫השירותים‪/‬הטובין נשוא מתן השירותים‪/‬הספקת הטובין‪ ,‬למעט מטעם המזמין‪ ,‬במהלך‬
‫תקופת מתן השירותים‪/‬הספקת הטובין בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה‪ ,‬אלא‬
‫אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין‪.‬‬
‫‪ .4‬הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני‪ ,‬עלול‬
‫להימצא במצב של ניגוד עניינים‪ ,‬מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים‪.‬‬
‫‪ .5‬הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי‪ ,‬להתקשר עם כל גורם‬
‫כאמור בסעיפים ‪ 2-3‬להלן‪ ,‬בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו‪ ,‬ולפעול בהתאם‬
‫להוראותיו בעניין‪ .‬המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות‬
‫אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים‪ ,‬והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו‪,‬‬
‫בהקשר זה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪:‬‬
‫_____________________‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 35‬מתוך ‪55‬‬
‫נספח ט' ‪ -‬מועד התשלום הממשלתי‬
‫שם ההוראה‪ :‬מועדי תשלום‬
‫פרק ראשי‪ :‬ביצוע תקציב‬
‫מספר הוראה‪1.4.3 :‬‬
‫פרק משני‪ :‬ביצוע תשלומים בגין התחייבויות‬
‫מהדורה‪01 :‬‬
‫מילות מפתח‪:‬‬
‫מועד תשלום ממשלתי‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫‪.3.1‬‬
‫הסכם התקשרות כולל בין השאר מועדים לתשלום‪ .‬במקרים שבהם לא נקבעו מועדים‬
‫כאלה‪ ,‬יש לפעול בהתאם לאמור בהוראה זו‪.‬‬
‫‪.3.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫מועדי התשלום בהתקשרויות חדשות עם גורמים חיצוניים יהיו בהתאם לאמור בהוראה זו‪.‬‬
‫מטרת המסמך‬
‫‪.3.1‬‬
‫להנחות את החשבים בדבר גישה אחידה לגבי מועדי תשלום‪ ,‬החל משלב ביצוע‬
‫ההתקשרות וכלה בביצוע התשלומים עצמם‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הגדרות‬
‫‪.1.1‬‬
‫חשבון – דרישה לתשלום או חשבונית אשר הוגשו למשרד ממשלתי ונחתמו על ידי מגיש‬
‫המסמך‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫מועד הגשת החשבון‪/‬חשבונית למשרד – המועד שבו התקבלו החשבון‪/‬חשבונית במשרד‪,‬‬
‫בהתאם להסכם ההתקשרות שעליו חתומים הצדדים‪.‬‬
‫‪.1.3‬‬
‫מועד התשלום הממשלתי – התקופה שבין היום ה‪ 15-‬לבין היום ה‪ 24-‬בכל חודש לועזי‬
‫(כולל שני ימים אלו)‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הנחיות לביצוע‬
‫‪.1.1‬‬
‫סוגי התשלומים שעליהם חלה הוראה זו‬
‫‪.1.1.3‬‬
‫תשלומי תמיכות‪ ,‬בהתאם לפי סעיף ‪ 3‬א' לחוק יסודות התקציב‪ ,‬התשמ"ה‪-‬‬
‫‪.1985‬‬
‫‪.1.1.3‬‬
‫תשלומים בגין קניות בארץ‪ ,‬למעט המקרים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1.1.3.3‬תשלומים לקבלנים בגין עבודות פיתוח ובנייה‪.‬‬
‫‪ .1.1.3.3‬תשלומי פסקי דין‪.‬‬
‫‪ .1.1.3.1‬תשלומים בין משרדי ממשלה‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 36‬מתוך ‪55‬‬
‫‪ .1.1.3.1‬תשלומים לספקים ולזכאים אחרים אשר חוזה ההתקשרות עמם‬
‫מציין באופן מפורש מועד תשלום השונה מהאמור בהוראה זו‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫‪.1.3‬‬
‫תשלומים בגין התקשרויות שנחתמו לפני ‪ 1‬בינואר ‪2007‬‬
‫‪.1.1.3‬‬
‫אם נקבע מועד מפורש לתשלום‪ ,‬הוא יתבצע לפי האמור בהסכם ההתקשרות‪.‬‬
‫‪.1.1.3‬‬
‫אם לא נקבע מועד מפורש לתשלום‪ ,‬הוא יתבצע לפי האמור בהוראה זו‪.‬‬
‫קביעת מועדי התשלום‬
‫‪.1.3.3‬‬
‫ככלל‪ ,‬יקבע חשב המשרד באופן בלתי תלוי את מועדי התשלום לכל ספק ולכל‬
‫זכאי אחר במועדים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪ .1.3.3.3‬חשבון‪/‬חשבונית אשר יוגשו בתאריכים ‪ 15-1‬בחודש‪ ,‬ישולם בתחילת‬
‫מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב‪.‬‬
‫‪ .1.3.3.3‬חשבון‪/‬חשבונית אשר יוגשו בתאריכים ‪ 24-16‬בחודש‪ ,‬ישולם בחודש‬
‫העוקב לפי יום הגשת החשבון‪ ,‬כלומר בדיוק ‪ 30‬יום מיום הגשת‬
‫החשבון‪.‬‬
‫‪ .1.3.3.1‬חשבון‪/‬חשבונית אשר יוגשו בתאריכים ‪ 31-25‬בחודש‪ ,‬ישולם ב‪24-‬‬
‫בחודש העוקב‪ ,‬דהיינו בסוף מועד התשלום הממשלתי של החודש‬
‫העוקב‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 37‬מתוך ‪55‬‬
‫נספח י' למכרז‬
‫נספח ביטוח ‪ -‬אישור קיום ביטוחים‬
‫יוגש על ידי הספק הזוכה במכרז בלבד‪ ,‬בצירוף חתימת המבטח‪ ,‬כתנאי להתקשרות‪.‬‬
‫אישור הביטוח יהיה תקף בהתאם למועדי החוזה‪ .‬הספק מתחייב לחדש ולהאריך את‬
‫תוקף אישורי הביטוח בהתאם למשך תקופת ההתקשרות עם המשרד‪ .‬הספק מתחייב‬
‫להמציא לממונה אישור חתום על ידי חברת הביטוח מטעמו מבעוד מועד‪ ,‬מדי שנה‪,‬‬
‫בהתאם למועדי הארכת ההתקשרות‪ .‬אין להכניס תיקונים או שינויים לנוסח הביטוח‬
‫שלהלן‪.‬‬
‫לכבוד‬
‫מדינת ישראל – משרד החוץ‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬אישור קיום ביטוחים‪.‬‬
‫הנדון‪ :‬אישור קיום ביטוחים עבודות קבלניות‪/‬הקמה‪.‬‬
‫הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ________________________(להלן "ספק‬
‫השירות‪/‬ספק השירות‪/‬הקבלן") לתקופת‬
‫הביטוח מיום ______________ עד יום ________________ בגין פרויקט של‬
‫הספקה והתקנת מיכל סולר לגנרטור בחצר בניין משרד החוץ בירושלים‪ ,‬בהתאם‬
‫למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל – משרד החוץ‪ ,‬פוליסה לביטוח כל הסיכונים עבודות‬
‫קבלניות ‪ /‬הקמה כמפורט להלן‪:‬‬
‫ביצוע כל העבודות הכלולות בפרויקט של הספקה והתקנת (לרבות הטמנה) של מיכל‬
‫סולר לגנרטור בחצר בניין משרד החוץ בירושלים‪ ,‬ובכלל זה ‪ -‬תשתית‪ ,‬פיתוח וגידור‬
‫(לרבות עבודות וזמניות) כולל כל החומרים‪ ,‬מערכות וציוד בהתאם למכרז ולחוזה‬
‫עם מדינת ישראל ‪ -‬משרד החוץ ואשר יכלול‪-:‬‬
‫פרק א' ‪ -‬ביטוח הרכוש‬
‫הפרויקט במלוא ערכן של כל העבודות על בסיס ערך כחדש כאשר ערך העבודות יהיה‬
‫בהתאם לערך החוזה וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם ספק‬
‫השירות‪/‬הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם‪ ,‬כולל‬
‫כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה‪.‬‬
‫הכיסוי יכלול גם‪:‬‬
‫‪ .1‬ציוד קל לבניה והקמה‪ ,‬מתקנים קלים‪ ,‬כלי עבודה ואמצעי עזר ‪ -‬בערכם המלא;‬
‫‪ .2‬הוצאות פירוק‪ ,‬הריסה‪ ,‬פינוי הריסות‪ ,‬תמיכה‪ ,‬חיזוק וכדומה ‪ -‬גבול אחריות בגובה‬
‫‪ 10%‬מהיקף הפרויקט אך לא פחות מסך ‪ 50,000‬דולר ארה"ב;‬
‫‪ .3‬רכוש שעליו עובדים ו‪/‬או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון‪ -‬גבול אחריות בגובה‬
‫‪ 10%‬מהיקף הפרויקט אך לא פחות מסך ‪ 500,000‬דולר ארה"ב;‬
‫‪ .4‬חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם‬
‫המלא;‬
‫‪ .5‬מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים‪ ,‬משרדים‪ ,‬גדרות וכדומה אשר אינם מהווים‬
‫חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 38‬מתוך ‪55‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי‪ ,‬חומרים לקויים‪ ,‬עבודה‬
‫לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או‬
‫נזק לפריטים אשר בוצעו כהלכה‪ ,‬כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה‬
‫שנבעה בגלל תכנון לקוי‪ ,‬חומרים או עבודה לקויה;‬
‫‪ .7‬כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא יפחת מ ‪ 75,000‬דולר ארה"ב‬
‫בכפוף להשתתפות עצמית של ספק השירות‪/‬הקבלן שלא תעלה על ‪ 10‬אחו;‬
‫שכר מהנדסים‪ ,‬אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך ‪ 25,000‬דולר ארה"ב;‬
‫כיסוי לנזקי טבע‪ ,‬כולל רעידת אדמה‪ ,‬פריצה‪ ,‬גניבה ושוד;‬
‫תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה‪ ,‬משועבדים לטובת מדינת ישראל‬
‫ משרד החוץ וישולמו להם ישירות אלא אם יורה חשב משרד החוץ למבטח בכתב‬‫אחרת;‬
‫פרק ב ‪ -‬ביטוח אחריות כלפי צד שלישי‬
‫‪ .1‬הכיסוי על פי כל דין‪ ,‬בגבול אחריות של לפחות ‪ 1,500,000‬דולר ארה"ב בגין נזקי‬
‫גוף ורכוש‪ ,‬לתובע למקרה ולתקופת הביטוח‪ ,‬כולל סעיף אחריות צולבת ‪CROSS -‬‬
‫‪; LIABILITY‬‬
‫‪ .2‬הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד‪ ,‬ויבראציה‪ ,‬הסרת משען או החלשתו‬
‫בגבול אחריות שלא יפחת מ ‪ 250,000‬דולר ארה"ב;‬
‫‪ .3‬הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי;‬
‫פרק ג – ביטוח חבות מעבידים‬
‫‪ .1‬לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע עבודות הפרויקט‪ ,‬כולל קבלנים‪ ,‬קבלני משנה‬
‫ועובדיהם‪.‬‬
‫‪ .2‬גבול האחריות לעובד‪ ,‬למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מ ‪ 5,000,000‬דולר‬
‫ארה"ב‪.‬‬
‫הפוליסה כוללת ‪:‬‬
‫‪ .1‬הרחבה לתקופת אחזקה רגילה ומורחבת של ‪ 24‬חודש לאחר סיום העבודות;‬
‫‪ .2‬תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט"‪,‬‬
‫בשינויים המתחייבים על פי המצוין‪.‬‬
‫‪ .3‬לשם המבוטח התווספו‪ :‬ו‪/‬או קבלנים ו‪/‬או קבלני משנה ו‪/‬או מדינת ישראל ‪-‬‬
‫משרד החוץ‪.‬‬
‫‪ .4‬בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף‬
‫אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של ‪ 60‬יום לפחות במכתב רשום לחשב‬
‫משרד החוץ בירושלים‪.‬‬
‫‪ .5‬אנו מוותרים על כל זכות שיבוב‪ ,‬תביעה‪ ,‬חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל‬
‫– משרד החוץ עובדיהם וכל הפועלים מטעמם‪ ,‬ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת‬
‫אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;‬
‫‪ .6‬ספק השירות‪/‬הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה‬
‫ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה;‬
‫‪ .7‬ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על ספק‬
‫השירות‪/‬הקבלן;‬
‫‪ .8‬כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות‬
‫המבטח‪ ,‬כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו‬
‫בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 39‬מתוך ‪55‬‬
‫בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור‬
‫באישור זה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫___________________________‬
‫תאריך______________‬
‫המבטח‬
‫חתימת מורשה המבטח וחותמת‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 40‬מתוך ‪55‬‬
‫לכבוד‬
‫מדינת ישראל – משרד החוץ‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬אישור קיום ביטוח חבות המוצר‬
‫הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____________________ (להלן "הקבלן")‬
‫לתקופת הביטוח‬
‫מיום _________ עד יום ________________ בגין ביצוע פרויקט של הספקה‬
‫והתקנת (לרבות הטמנה) מיכל סולר לגנרטור בחצר בניין משרד החוץ בירושלים‪,‬‬
‫בקשר לביצוע פרויקט של הספקה והתקנת (לרבות הטמנה) מיכל סולר לגנרטור‬
‫בחצר בניין משרד החוץ בירושלים ‪ ,‬בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל –‬
‫משרד החוץ‪ ,‬ביטוח חבות המוצר כמפורט להלן‪:‬‬
‫ביטוח חבות המוצר ‪PRODUCTS LIABILITY-‬‬
‫א‪ .‬חבות הקבלן בביטוח חבות המוצר בגין ביצוע פרויקט של הספקה והתקנת‬
‫(לרבות הטמנה) מיכל סולר לגנרטור בחצר בניין משרד החוץ בירושלים כולל כיסוי‬
‫בגין עבודות תכנון‪ ,‬התקנה‪ ,‬הטמנה חיבור והרכבה‪ ,‬תיקון ליקויים‪ ,‬שירות ואחריות‪,‬‬
‫בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל – משרד החוץ‪.‬‬
‫ב‪ .‬הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין ‪ -‬נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות‬
‫למוצרים פגומים ‪.1980 -‬‬
‫ג‪ .‬גבולות האחריות לתובע‪ ,‬מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו מ ‪ 500,000 -‬דולר ארה"ב‬
‫בגין נזק לגוף ולרכוש‪.‬‬
‫ד‪ .‬בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ‪CROSS LIABILITY -‬‬
‫ה‪ .‬הארכת תקופת הגילוי לפחות ‪ 6‬חודשים‪.‬‬
‫ו‪ .‬הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל ‪ -‬משרד החוץ‪ ,‬ככל שייחשבו אחראים‬
‫למעשי ו‪/‬או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו‪.‬‬
‫כללי‬
‫בפוליסת הביטוח נכללו התנאים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים‪ :‬מדינת ישראל ‪ -‬משרד החוץ‪,‬‬
‫בכפוף להרחב השיפוי כמצוין לעיל;‬
‫‪ .2‬בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל‬
‫תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של ‪ 60‬יום לפחות במכתב‬
‫רשום לחשב משרד החוץ בירושלים;‬
‫‪ .3‬אנו מוותרים על כל זכות שיבוב‪/‬תחלוף‪ ,‬תביעה‪ ,‬השתתפות או חזרה‪ ,‬כלפי‬
‫מדינת ישראל‪ -‬משרד החוץ ועובדיהם‪ ,‬ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם‬
‫שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;‬
‫‪ .4‬הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי‬
‫כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה;‬
‫‪ .5‬ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 41‬מתוך ‪55‬‬
‫‪ .6‬כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות‬
‫המבטח‪ ,‬כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל‪ ,‬והביטוח הינו‬
‫בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;‬
‫‪ .7‬תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט";‬
‫בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור‬
‫באישור זה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫________________________‬
‫תאריך______________‬
‫חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 42‬מתוך ‪55‬‬
‫נספח י"א ‪ -‬תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר‬
‫מינימום‬
‫לכבוד‬
‫משרד החוץ‬
‫רחוב בנק ישראל ‪ 5‬בקרית הממשלה‪ ,‬ירושלים‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫תצהיר ‪ -‬עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום‬
‫אני הח"מ ________________________ ת‪.‬ז‪ _________________.‬לאחר‬
‫שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק‬
‫אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר בזאת כדלהלן‪:‬‬
‫‪ .1‬אני נציג ____________________ (להלן‪" :‬המציע") ומוסמך להצהיר מטעם‬
‫המציע‪.‬‬
‫‪ .2‬תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪ 1976 -‬וההגדרות‬
‫המצויות בו ובתמיכה למכרז ‪ 29/2015‬ביצוע פרויקט של הספקה והתקנת מיכל‬
‫סולר לגנרטור בחצר בניין משרד החוץ בירושלים‪.‬‬
‫‪ .3‬עד מועד מתן תצהירי זה‪ ,‬לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות‪,‬‬
‫ואם הורשעו ביותר משתי עבירות‪ -‬הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות‬
‫במכרז‪ ,‬חלפה‪ /‬תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה‪.‬‬
‫‪ .4‬במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון‬
‫להגשת ההצעות במכרז‪ ,‬אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד‬
‫החוץ‪.‬‬
‫תאריך‬
‫חתימה‬
‫אישור‬
‫אני החתום מטה‪ ________ ,‬עורך דין‪ ,‬מאשר בזה כי ביום ________ הופיע‬
‫בפני ___________‪ .‬המוכר לי אישית ‪ /‬שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'‬
‫_________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד‪,‬‬
‫וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כ ן‪ ,‬אישר נכונות הצהרתו‬
‫דלעיל וחתם עליה‪.‬‬
‫תאריך‬
‫חתימה וחותמת‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 43‬מתוך ‪55‬‬
‫נספח י"ב ‪ -‬התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים‬
‫לכבוד‬
‫משרד החוץ‬
‫רחוב בנק ישראל ‪ 5‬בקרית הממשלה‪ ,‬ירושלים‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫אני הח"מ ____________ ____________ ת‪.‬ז‪ _________________.‬לאחר‬
‫שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק‬
‫אם לא א עשה כן‪ ,‬מצהיר בזאת כדלהלן‪:‬‬
‫אני נציג ____________________ (להלן‪" :‬המציע") ומוסמך להצהיר מטעם‬
‫‪.1‬‬
‫המציע‪.‬‬
‫מצהיר בזה‪ ,‬בדבר קיומם של תנאי העבודה המפורטים בהמשך‪ ,‬כי הם חלים על‬
‫‪.2‬‬
‫כל עובדי המועסקים על ידי‪ ,‬בתקופה מיום _______________ ועד‬
‫_______________‪.‬‬
‫מתחייב בזה‪ ,‬כי במידה אזכה במכרז אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם‬
‫‪.3‬‬
‫בעקבות זכייתי‪ ,‬לגבי העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה ובכללם‬
‫החוקים המפורטים להלן‪.‬‬
‫פירוט החוקים‪:‬‬
‫‪1945‬‬
‫‪ ‬פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)‬
‫‪ ‬פקודת הבטיחות בעבודה‬
‫‪1946‬‬
‫‪ ‬חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה)‬
‫‪1949‬‬
‫‪ ‬חוק שעות עבודה ומנוחה ‪ -‬תשי"א‬
‫‪1951‬‬
‫‪ ‬חוק חופשה שנתית ‪ -‬תשי"א‬
‫‪1951‬‬
‫‪ ‬חוק החניכות ‪ -‬תשי"ג‬
‫‪1953‬‬
‫‪ ‬חוק עבודת הנוער ‪ -‬תשי"ג‬
‫‪1953‬‬
‫‪ ‬חוק עבודת נשים ‪ -‬תשי"ד‬
‫‪1954‬‬
‫‪ ‬חוק ארגון הפיקוח על העבודה‬
‫‪1954‬‬
‫‪ ‬חוק הגנת השכר ‪ -‬תשי"ח‬
‫‪1958‬‬
‫‪ ‬חוק שירות התעסוקה ‪ -‬תש"יט‬
‫‪1959‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 44‬מתוך ‪55‬‬
‫‪ ‬חוק שירות עבודה בשעת חירום‬
‫‪1967‬‬
‫‪ ‬חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)‬
‫‪1995‬‬
‫‪ ‬חוק הסכמים קיבוציים‬
‫‪1957‬‬
‫‪ ‬חוק שכר מינימום ‪ -‬תשמ"ז‬
‫‪1987‬‬
‫‪ ‬חוק שוויון הזדמנויות בעבודה‪ -‬תשמ"ח‬
‫‪1988‬‬
‫‪ ‬חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)‪ -‬תשנ"א‬
‫‪1991‬‬
‫‪ ‬חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם‪1996 -‬‬
‫תשנ"ו‬
‫‪ ‬פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם ‪1998‬‬
‫מוגבלות‪ -‬תשנ"ח‬
‫‪ ‬סעיף ‪ 8‬לחוק למניעת הטרדה מינית‪ -‬תשנ"ח‬
‫‪1998‬‬
‫‪ ‬חוק הסכמים קיבוציים ‪ -‬תשי"ז‬
‫‪1957‬‬
‫‪ ‬חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ‪2001 -‬‬
‫תשס"א‬
‫‪ ‬סעיף ‪ 29‬לחוק מידע גנטי‪ -‬תשס"א‬
‫‪2000‬‬
‫‪ ‬חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)‪ -‬תשס"ב‬
‫‪2002‬‬
‫‪ ‬חוק הגנה על עובדים בשעת חירום‪ -‬תשס"ו‬
‫‪2006‬‬
‫‪ ‬סעיף ‪5‬א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ‪1997‬‬
‫ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין‪ -‬תשנ"ז‬
‫שם מלא של החותם בשם המציע‬
‫תאריך‬
‫אישור‬
‫אני החתום מטה‪ ________ ,‬עורך דין‪ ,‬מאשר בזה כי ביום ________ הופיע‬
‫בפני ___________‪ .‬המוכר לי אישית ‪ /‬שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'‬
‫_________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לו מר את האמת כולה ואת האמת בלבד‪,‬‬
‫וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן‪ ,‬אישר נכונות הצהרתו‬
‫דלעיל וחתם עליה‪.‬‬
‫תאריך‬
‫חתימה וחותמת המציע‬
‫חתימה‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 45‬מתוך ‪55‬‬
‫נספח י"ג ‪ -‬תצהיר על אי העסקה של עובדים זרים‬
‫תצהיר‬
‫אני החתום מטה‪ ,‬מר‪/‬גב' _______________‪ ,‬נושא‪/‬ת ת‪.‬ז‪ .‬שמספרה ____________‪ ,‬לאחר‬
‫שהוז הרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי‪/‬ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪,‬‬
‫מצהיר‪/‬ה בכתב כדלקמן‪:‬‬
‫אני הוסמכתי כדין על ידי __________________ (להלן‪" :‬המציע") לחתום על תצהיר זה‬
‫‪.1‬‬
‫בתמיכה להצעה לביצוע פרויקט של הספקה והתקנת מיכל סולר לגנרטור בחצר בניין משרד‬
‫החוץ בירושלים (להלן‪" :‬המכרז")‪.‬‬
‫המציע לא יעסיק לצורך ביצוע העבודות בהתאם למכרז‪ ,‬עובדים זרים‪ ,‬למעט מומחה חוץ‬
‫‪.2‬‬
‫ועובדים זרים שהנם תושבי האוטונומיה ביהודה‪ ,‬שומרון וחבל עזה‪ ,‬שברשותם היתר תעסוקה‬
‫תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל‪ ,‬ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת‬
‫עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה)‪ ,‬תשנ"ה‪ 1994-‬וזאת‪ ,‬בין‬
‫במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬בין אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן כוח אדם‪ ,‬קבלן משנה או כל‬
‫גורם אחר עמו יתקשר המציע במידה ויזכה במכרז‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫זה שמי‪ ,‬זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת‪.‬‬
‫_________________‬
‫חתימת המצהיר‬
‫אני הח"מ‪ ,‬עו"ד ________________‪ ,‬מאשר‪/‬ת כי ביום ____________ הופיע‪/‬ה בפני הנציג‬
‫_____________ שזיהה‪/‬תה ע צמו‪/‬ה על ידי ת‪.‬ז‪/ _____________ .‬המוכר‪/‬ת לי באופן אישי‪ ,‬ואחרי‬
‫שהזהרתיו‪/‬ה כי עליו‪/‬ה להצהיר אמת וכי ‪/‬יהיה צפוי‪/‬ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת‪/‬יעשה כן‪,‬‬
‫חתם‪/‬ה בפני על התצהיר דלעיל‪.‬‬
‫תאריך‬
‫שם מלא של עו"ד‬
‫חתימה וחותמת‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 46‬מתוך ‪55‬‬
‫נספח י"ד‪ -‬הוראות בטיחות‬
‫‪ .1‬מטרה‪:‬‬
‫קיום נוהלי בטיחות בעבודה בעת עבודת קבלן במשרד החוץ ‪.‬‬
‫‪ .2‬הקף ותכולה‪:‬‬
‫‪ 2.1‬הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות‪ ,‬במיומנות‬
‫ובדקדקנות‪.‬‬
‫‪ 2.2‬הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו‪ ,‬ועובדי‬
‫המשרד כיוצא פועל של עבודתו‪ ,‬ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על‬
‫מנת למנוע תאונה‪ ,‬תקלה או אירוע חריג כלשהו במשרדי‪/‬מתקני משרד‬
‫החוץ‪.‬‬
‫‪ .3‬מסמכים מנחים‬
‫‪ 3.1‬הקבלן מתחייב לעבוד עפ״י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או‬
‫שיפורסמו‬
‫בעתיד לרבות‪:‬‬
‫א‪ .‬פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש ‪ -‬תש״ל ‪ )1970‬ותקנותיה‪.‬‬
‫ב‪ .‬חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי״ד ‪ 1954 -‬ותקנותיו‪.‬‬
‫ג‪ .‬חוק עבודה בגובה ‪ 2007‬ותקנותיו‪.‬‬
‫ד‪ .‬תקנות הבטיחות בעבודה ‪ ,‬עבודות בנייה ‪.‬‬
‫ה‪ .‬תקנות הבטיחות עבודה על גגות שבירים או תלולים ‪.‬‬
‫ו‪ .‬תקנות הבטיחות ציוד מגן אישי ‪.‬‬
‫ז‪ .‬תקנות ארגון הפיקוח על העבודה מסירת מידע והדרכת עובד‬
‫ח‪ .‬חוק החשמל התשי״ד ‪ 1954 -‬ותקנותיו‪.‬‬
‫ט‪ .‬חוק עבודת הנוער התשי״ג ‪ 1953 -‬ותקנותיו‪.‬‬
‫י‪ .‬מפרט מכרז משרד החוץ‪.‬‬
‫יא‪ .‬חוק הבניה הישראלי והוראותיו ‪.‬‬
‫יב‪ .‬הוראות כל דין אחר החל על עבודתו‪.‬‬
‫‪ 4.2‬הכרת העבודה‬
‫הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות ובסביבתו‪ ,‬בחן את דרכי הגישה‬
‫אליו והינו מודע לאופי העבודה‪ ,‬לסיכונים הן הביטחוניים והן הבטיחותיים‬
‫הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטוחה ‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 47‬מתוך ‪55‬‬
‫נספח בטיחות הספקה והתקנה של מיכל סולר לגנרטור‬
‫‪ .1‬הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות הבטיחות בעבודה הקבועות בפקודת‬
‫הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל ‪ 1970‬ובתקנות הבטיחות בעבודה‬
‫שפורסמו‪ ,‬או אשר יפורסמו מעת לעת‪ .‬לרבות תקנות הבטיחות בעבודה‬
‫(עבודות בניה) תשמ”ח ‪ ,1988‬תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור‬
‫ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים)‪ ,‬התשע"א‪ ,2011-‬תקנות הבטיחות‬
‫בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) תשמ”ח ‪ 1988‬וצו הבטיחות בעבודה‬
‫(פנ כללי) תש”ד ‪ .1959‬וכן מתחייב הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל‬
‫הסיכונים שבעבודתם‪ ,‬הכל בהתאם לדרישות תקנות ארגון הפיקוח על‬
‫העבודה בדבר מסירת מידע והדרכת עובדים (תיקון תשמ”ד) ‪.1984‬‬
‫‪ .2‬הקבלן מתחייב להבטיח את קיום כל תנאי הבטיחות והגהות לשמירת חיי‬
‫עובדיו וכל השוהים במתחם משרד החוץ בריאותם ורווחתם‪ ,‬וזאת בין אם‬
‫הקבלן מחויב לכך על פי כל דין ובין אם לאו‪ ,‬וכן בנוסף‪ ,‬לנהוג על פי‬
‫הוראותיהם של המפקח והממונים על נושא הבטיחות מטעם משרד החוץ‪ ,‬כפי‬
‫שיינתנו על ידם מפעם לפעם‪ .‬כמו כן‪ ,‬מתחייב הקבלן למלא אחר ההוראות‬
‫הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין‪ ,‬ובאין דרישה חוקית ‪ -‬להישמע ולפעול‬
‫כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על‬
‫העבודה‪ ,‬התשי"ד ‪.1954 -‬‬
‫‪ .3‬למען הסר ספק מתחייב הקבלן מפורשות לבצע את כל העבודות באמצעות‬
‫עובדיו וקבלני המשנה מטעמו ו‪/‬או הקבלנים הנוספים בהתאם לכל דין לרבות‬
‫בהתאם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל‪,1970 -‬‬
‫ולתקנות הבטיחות בעבודה שהותקנו על פיה וכל שינוי להם ו‪/‬או תיקון שיבוא‬
‫במקומם‪.‬‬
‫‪ .4‬הקבלן מתחייב להעמיד לרשות העובדים כלים וחומרים מטיב מעולה ובכמות‬
‫מספקת‪ ,‬וכי יסלק כל ציוד או חומר פגום‪.‬‬
‫‪ .5‬בעבודות שבגינן נדרשת מיומנות טכנית או ניהולית‪ ,‬או בעבודות אשר בהן‬
‫נדרשים עובדים בעלי כישורים מיוחדים ע"פ החוק או התקנות‪ ,‬כגון‪ :‬עבודות‬
‫חפירה‪ ,‬עבודות הריסה‪ ,‬עבודות עם ביטומן חום‪ ,‬עבודות חשמל‪ ,‬הפעלת ציוד‬
‫הרמה וכו'‪ ,‬מתחייב הקבלן להעסיק אך ורק אנשים מורשים ומוסמכים‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 48‬מתוך ‪55‬‬
‫‪ .6‬כל כלי מכני הנדסי‪ ,‬כגון‪ :‬כלי הרמה‪ ,‬אביזרי הרמה‪ ,‬מנוף וכו'‪ ,‬יהיו תקינים‬
‫ובעלי רישוי ‪ /‬תסקיר תקף‪ .‬הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם‬
‫כניסתם‪ ,‬וכן לעקוב אחר חידוש הרישוי בזמן‪.‬‬
‫‪ .7‬כל מכונה או מתקן שעלול לסכן עובדים יתאימו לדרישות התקנים הרלוונטים‬
‫ובכל מקרה יהיו מגודרים לבטח בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה‬
‫כך שלא ניתן יהיה להיפגע מגורם הסיכון‪.‬‬
‫‪ .8‬הקבלן מתחייב שכל עוד טרם נשלמה מלאכתו ולא נתקבל אישור גמר מאת‬
‫המזמין ו‪/‬או רישיון גמר מעת הרשויות המוסמכות ‪ ,‬ו‪/‬או ממהנדסה פיקוח‬
‫ו‪/‬או מהממונה על הבטיחות‪ ,‬ימשיך להיות אחראי לבטיחות המתקן ו‪/‬או‬
‫המבנה ו‪/‬או העובדה אותה ביצע ולבטיחות העובדים הנמצאים בו‪.‬‬
‫‪ .9‬בין שהם עובדי הקבלן ובין שהם עובדי המזמין או כל אדם אחר העשוי‬
‫להימצא במקום שבו העבודה בוצעה‪.‬‬
‫‪ .10‬הקבלן מצהיר שידועים לו האיסורים שנמנו בחוק עבודות הנוער תשי"ד ‪1954‬‬
‫ולא ירשה לנוער להימצא במפעל לשם עבודה או לשם השתכרות‪ ,‬מלבד‬
‫העבודות שאינן אסורות לנוער ע"פ החוק‪.‬‬
‫‪ .11‬הקבלן מתחייב לבטח את עובדיו ואת עובדי קבלני המשנה שמטעמו ביטוח‬
‫חבות מעבידים‪ ,‬וכן לבטח כל מקום שבו הוא מבצע את עבודותיו בביטוח צד‬
‫ג'‪.‬‬
‫‪ .12‬הקבלן מתחייב לבצע סקר סיכונים לעבודה‪/‬אזור העבודה אותם מבצע במשרד‬
‫החוץ ולקבוע בקרות לגורמי הסיכון למניעת התממשותם‪ ,‬טרם תחילת‬
‫העבודה‪ ,‬ולאשר מסמך זה על ידי מזמין העבודה או מי מטעמו‪.‬‬
‫‪ .13‬הקבלן מתחייב להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכל סוגי‬
‫הסיכונים שידועים ככאלה בעבודות אותם הוא מבצע מהסוג המתאים עבודות‬
‫שבהן הוא עוסק‪ ,‬וכן לספק לכל מבקר או עובד ציוד כנדרש בהוראות כל דין‪,‬‬
‫ובכלל זה בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי)‪.‬‬
‫‪ .14‬הקבלן או מי מטעמו מתחייב לוודא שכל עובדיו לבושים בביגוד ההולם את‬
‫אופי מקום העבודה לרבות מכנס ארוך‪ ,‬חולצה עם שרוולים ונעלי בטיחות‬
‫המתאימות לאופי העבודה וגורמי הסיכון לרבות מקדם מניעת החלקה גבוה‪.‬‬
‫‪ .15‬הקבלן מתחייב להדריך את כל עובדיו לגבי סיכונים בעבודה‪ ,‬שיטות עבודה‬
‫בטיחות ושימוש בציוד מגן וכן לגבי כל אפשרות להשפעה סביבתית שעלולה‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 49‬מתוך ‪55‬‬
‫להיגרם בגין פעילותם ועבודתם וכיצד למנוע זאת‪ ,‬להדרכות יבוצע רענון שנתי‪.‬‬
‫הדרכות יבוצעו ע"י מדריך בטיחות בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה‬
‫(מסירת מידע והדרכת עובדים)‪ ,‬התשנ"ט‪.1999-‬‬
‫‪ .16‬הקבלן מתחייב להעסיק עובדים שהוסמכו לביצוע העבודה בהתאם לדרישות‬
‫החוק וסקרי הסיכונים שבוצעו על‪-‬ידו טרם תחילת העבודה‪ .‬הקבלן יחזיק‬
‫אישורי הסמכה לכל עובדיו זמינים להצגה כשיידרש לכך‪.‬‬
‫‪ .17‬הקבלן יעביר לממונה הבטיחות‪/‬מזמין העבודה‪ ,‬טופס תיעוד הדרכה המכיל‬
‫לכל הפחות את רשימת העובדים‪ ,‬מספרי תעודות הזהות‪ ,‬תפקידם‪ ,‬נושאי‬
‫ההדרכה וחתימתו של כל עובד על השתתפות בהדרכה‪ ,‬בנוסף יעביר את‬
‫תעודת מדריך מוסמך של מבצע ההדרכה כנדרש בחוק‪ .‬נושאי ההדרכה יכללו‬
‫לפחות את הנושאים הבאים‪ :‬מדיניות הבטיחות‪ ,‬מושגי יסוד בבטיחות‪ ,‬עבודה‬
‫עם חומרים מסוכנים‪ -‬אחסנה‪ ,‬שימוש‪ ,‬ציוד מגן אישי נדרש ופעולות בחירום‬
‫(שפיכת החומר ופגיעה באדם)‪ ,‬בטיחות בחשמל‪ ,‬ארגון סביבת העבודה‪ -‬סדר‬
‫וניקיון‪ ,‬חסימת אזורי עבודה‪ ,‬ציוד מגן אישי‪ ,‬היגיינה אישית‪ -‬גהות‬
‫תעסוקתית‪.‬‬
‫‪ .18‬עם כל שינוי צוות העובדים ‪,‬יחויב הקבלן בהדרכות בטיחות ואיכות הסביבה‬
‫מחודשת לעובדיו המצטרפים‪ .‬באחריות הקבלן לתעד הדרכות אלו‪.‬‬
‫‪ .19‬עבודה בגובה תבוצע ע"י עובדים שהוסמכו לביצוע עבודה בגובה תוך יישום כל‬
‫הדרישות שנקבעו בתקנות הבטיחות בעבודה(עבודה בגובה)‪.‬‬
‫‪ .20‬עבודות חשמל יתבצעו ע"י חשמלאי המוסמך לביצוע העבודה בלבד בהתאם‬
‫לחוק החשמל ותקנותיו בדגש על רמות ההסמכה המפורטות שם‪.‬‬
‫‪ .21‬עבודות חשמל יתבצעו ע"י ‪ 2‬עובדים לפחות‪.‬‬
‫‪ .22‬הקבלן מתחייב להעסיק עובדים שהוסמכו לביצוע עבודות חשמל בהתאם‬
‫לדרישות החוק וסקרי הסיכונים שבוצעו על‪-‬ידו טרם תחילת העבודה‪ .‬הקבלן‬
‫יחזיק אישורי הסמכה לכל עובדיו זמינים להצגה כשיידרש לכך‪.‬‬
‫‪ .23‬כל שינוי של מצב קיים בתשתית החשמל חייב בעדכון תוכנית החשמל של‬
‫הלוח‪/‬מתקן ובאישור מזמין העבודה‪.‬‬
‫‪ .24‬הקבלן מתחייב לספק לאתר עבודה שבו עוסקים בעבודה בה יכולים להיות‬
‫אדים‪ ,‬גזים‪ ,‬עשן או גורמים כימיים אחרים וכן גורמים פיסיקליים או‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 50‬מתוך ‪55‬‬
‫ביולוגיים‪ ,‬כולם או מקצתם והידועים כגורמי סיכון‪ ,‬ציוד בדיקה ומדידה של‬
‫אוירה רעילה ו‪/‬או נפיצה ו‪/‬או מקרינה ו‪/‬או גורמת נזק בריאותי‪.‬‬
‫‪ .25‬הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת עובד לבור או שוחה או‬
‫תא או כל מקום מוקף‪ ,‬כל עוד לא ניתן היתר ממזמין העבודה ולא ננקטו כל‬
‫האמצעים לבדיקה של המצאות גזים מסוכנים‪ ,‬וכל עוד לא סולקו הגזים‬
‫בעזרת אמצעים מעשיים‪ ,‬וכל עוד לא נעשה איטום או מניעה בדרך טכנולוגית‬
‫אחרת של חדירת גזים‪ ,‬בכל עת שבו עשוי עובד להימצא במקום המוקף‪ ,‬וכל‬
‫עוד לא בוצעה בדיקה נאותה אשר תוצאותיה יצביעו על אי הימצאות גזים‬
‫מסוכנים במקום‪ .‬לחילופין‪ ,‬העובד יוכנס למקום המוקף לאחר שקוימו כל‬
‫דרישות התחיקה בנושא כולל‪ :‬קיבל הדרכה בדבר כל הסיכונים שבעבודתו‪,‬‬
‫ננקטו אמצעים מעשיים להכנסה והוצאת אדם‪ ,‬הוא לבוש מכשיר נשימה‬
‫מתאים וקיים מפקח מחוץ לאזור הסכנה בקשר עין או רדיו עם מבצע העבודה‪.‬‬
‫‪ .26‬הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל תקינים‪,‬‬
‫העומדים בתקנים הן לעניין בידוד כפול‪ ,‬הן לעניין עמידות בתנאי עבודה‬
‫בסביבה נפיצה והן בעמידות בתנאי לחות ו‪/‬או רטיבות‪ .‬כל כלי עבודה‬
‫המחובר לכבל מאריך יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת)‪,‬‬
‫בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד‪.‬‬
‫‪ .27‬הקבלן מתחייב לנקוט בסידורי בטיחות הבאים בעת ביצוע עבודה חמה (מלווה‬
‫באש‪ /‬ניצוצות או חום)‪ ,‬יקבל היתר עבודה חמה מהמזמין‪ ,‬ירחיק מטעני אש‬
‫‪,‬כשניתן‪ ,‬למרחק ‪ 10‬מטר לפחות אחרת יכסה אותם בשמיכת ריתוך‪ ,‬ידאג‬
‫להימצאות צופה אש עם מטפה מיטלטל למענה ראשוני ויפקח על אזור‬
‫העבודה כחצי שעה לאחר סיום העבודה החמה‪.‬‬
‫‪ .28‬הקבלן מתחייב לעמוד בכל החוקים והתקנות הסביבתיים הרלוונטים לתחום‬
‫עבודתו‪.‬‬
‫‪ .29‬הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך צמצום הנזק האפשרי לסביבה‪.‬‬
‫‪ .30‬הקבלן מתחייב לשנע את כל הפסולת ‪,‬שנגרמה בגין עבודתו ‪,‬ע"פ הנדרש‬
‫בחוק וכן פינוי כל הפסולת יעשה לאתר המורשה ע"פ דין‪.‬‬
‫‪ .31‬בהקשר לכל העבודות משחרר הקבלן את המזמין מאחריות וחובה מכל סוג‬
‫שהם שיהיו מוטלים ו‪/‬או יחולו בקשר עם בטיחות בעבודה ו‪/‬או שמירת‬
‫העובדים ורווחתם כאמור לעיל ‪,‬ומבלי לפגוע באחריות הקבלן לפי הוראות‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 51‬מתוך ‪55‬‬
‫אחרות בחוזה‪ ,‬הקבלן מתחייב לפצות ו‪/‬או לשפות את המזמין עבור כל תביעה‬
‫ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או נזק ו‪/‬או תשלום שיידרשו ממנו ו‪/‬או שיוצאו על ידו לכיסוי‬
‫כל האמור לעיל‪.‬‬
‫‪ .32‬כאמור לעיל ‪,‬אין ברשימת החובות שנמנו לעיל כדי להגביל את האחריות של‬
‫הקבלן לכל האמור בחוקים ‪,‬בפקודה ובתקנות וכן הקבלן מתחייב לנהוג כפי‬
‫שקבלן סביר נוהג בעת ביצוע עבודה בעלת אופי דומה לעבודה המוזמנת‪.‬‬
‫קראתי והבנתי את הכתוב ואני מתחייב לפעול לפיו‬
‫החברה__________________ שם ומשפחה______________________‬
‫ת‪.‬ז‪ ____________________ .‬תאריך __________________________‬
‫חתימה ___________________‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 52‬מתוך ‪55‬‬
‫נספח ט"ו ‪ -‬חוות דעת רואה חשבון על אודות "עסק חי"‬
‫שם הטופס‪ :‬חוות דעת רואה חשבון על אודות "עסק חי"‬
‫פרק ראשי‪ :‬התקשרויות ורכישות‬
‫פרק משני‪ :‬אישורים מגורמים מקצועיים בהליך מכרזי‬
‫מספר הוראה‪7.24.1 :‬‬
‫מספר טופס‪ :‬ט‪7.24.1.5 .‬‬
‫תאריך‪_______________:‬‬
‫לכבוד‬
‫________________(עורך המכרז)‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬בעניין מכרז _________ ל ______ (להלן "המכרז") דיווח רואה חשבון‬
‫א‪.‬‬
‫לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ (להלן‪" :‬המציע") הנני מדווח כדלקמן‪:‬‬
‫הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____‪ ,‬בוקרו על ידי וחוות‬
‫דעתי נחתמה בתאריך _____‪.‬‬
‫לחילופין‪:‬‬
‫הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ___ ובוקרו על ידי רואי חשבון‬
‫אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______‪..‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר‬
‫מכן‪ ,‬שנסקרו על ידי‪ ,‬אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע‬
‫"כעסק חי" (*)‪ ,‬או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק‬
‫חי"‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות‬
‫הכספיים האחרונים המבוקרים‪/‬הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע‬
‫(**)‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי‪,‬‬
‫לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל‪ ,‬מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו‬
‫העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי"‪.‬‬
‫לעניין מכתבי זה "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר ‪ 58‬של לשכת רו"ח‬
‫(*)‬
‫בישראל‪.‬‬
‫אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים‪/‬דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ‪ 3-‬חודשים כי אז אין‬
‫(**)‬
‫דרישה לסעיפים ג'‪ ,‬ד'‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫________________________‬
‫רואי חשבון‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר לעניין העסק החי נקבע על ידי ועדה משותפת‬
‫למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט ‪.2009‬‬
‫יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 53‬מתוך ‪55‬‬
‫נספח ט"ז ‪ -‬תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז‬
‫שם הטופס‪ :‬תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז‬
‫פרק ראשי‪ :‬התקשרויות ורכישות‬
‫מספר הוראה‪7.4.6 :‬‬
‫פרק משני‪ :‬התקשרות בהליך מכרז פומבי‬
‫מספר טופס‪ :‬ט‪7.4.6.5.‬‬
‫אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד‬
‫_____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בכוונתי להשתמש‪ ,‬במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם‬
‫התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו)‪:‬‬
‫שם התאגיד‬
‫תחום העבודה בו ניתנת‬
‫פרטי יצירת קשר‬
‫קבלנות המשנה‬
‫‪.4‬‬
‫המחירים ו‪/‬או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי‪ ,‬ללא‬
‫התייעצות‪ ,‬הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר‬
‫צויינו בסעיף ‪ 3‬לעיל)‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫המחירים ו‪/‬או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות‬
‫במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה‬
‫אשר צויינו בסעיף ‪ 3‬לעיל)‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 54‬מתוך ‪55‬‬
‫הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או‬
‫‪.9‬‬
‫מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה‪.‬‬
‫יש לסמן ‪ V‬במקום המתאים‬
‫‪‬‬
‫למיטב ידיעתי‪ ,‬התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז‬
‫אם כן‪ ,‬אנא פרט‪:‬‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________‬
‫אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף ‪47‬א לחוק‬
‫ההגבלים העסקיים‪ ,‬תשמ"ח‪.1988-‬‬
‫תאריך‬
‫שם התאגיד‬
‫חותמת התאגיד‬
‫שם המצהיר‬
‫חתימת‬
‫המצהיר‬
‫אישור עורך הדין‬
‫אני הח"מ ________________________‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מאשר‪/‬ת כי ביום ___________________‬
‫הופיע‪/‬ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב‪/‬עיר ________________‬
‫מר‪/‬גב' ______________________ שזיהה‪/‬תה עצמו‪/‬ה על ידי ת‪.‬ז‪__________________ .‬‬
‫המוכר‪/‬ת לי באופן אישי‪ ,‬ואחרי שהזהרתיו‪/‬ה כי עליו‪/‬ה להצהיר אמת וכי יהיה‪/‬תהיה צפוי‪/‬ה לעונשים‬
‫הקבועים בחוק אם לא יעשה‪/‬תעשה כן‪ ,‬חתם‪/‬ה בפני על התצהיר דלעיל‪.‬‬
‫_______‬
‫______________________‬
‫תאריך‬
‫חותמת ומספר רישיון עורך דין‬
‫_____________‬
‫חתימת עורך הדין‬
‫___________________________________________________________‬
‫מכרז פומבי ‪ 34/2015‬אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר‬
‫בניין משרד החוץ בירושלים ‪ -‬מחלקת בנא"מ‪ ,‬עמוד ‪ 55‬מתוך ‪55‬‬