מכרז פומבי 03/2015 שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ מחלקת בנא"מ אדר תשע"ה מרס 2014 ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 1מתוך 52 אדר תשע"ה מרס 2015 נוסח מודעה בעיתון -הנדון :מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ -משרד החוץ משרד החוץ )להלן המשרד( באמצעות מחלקת בנא"מ מבקש לבחור ספק לביצוע פרויקט של שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ קריית הלאום ירושלים. המכרז פונה לקבלנים מורשים העוסקים בעבודות שיפוץ ,בנייה ,הקמה ותחזוקה של מבנים ותשתיות בכלל ובעלי ניסיון בהקמת סככות להצללה בשילוב של מתכות כבדות וקלות וחיבורן למבנים בגובה בפרט .את מסמכי המכרז )כולל פירוט תנאי הסף להשתתפות ,טופס הרשמה למכרז ובקשת השתתפות בסיור קבלנים( ניתן לקבל דרך אתר האינטרנט של המשרד בעברית בכתובת ) www.mfa.gov.il/MFAHebמידע כללי - מידע מודעות ומכרזים( .את טופס ההרשמה יש לשלוח לדואר אלקטרוני לכתובות הבאות [email protected] ,[email protected] :משלוח טופס ההרשמה חיוני כדי לקבל הבהרות ומענה לשאלות וכן כדי להשתתף בסיור הקבלנים. סיור קבלנים יערך במשרד החוץ ביום ג' 24.3.2015שעה - 09:30השתתפות בסיור חובה ומהווה אחד מתנאי הסף להשתתפות במכרז .הרשמה לסיור תתבצע באמצעות הטופס כמפורט לעיל. את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים ,יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה. על המעטפה להימצא בתוך תיבת המכרזים המתאימה ,המוצבת בכניסה לשער הדיפלומטי של המשרד ,רחוב בנק ישראל 5בקרית הממשלה בירושלים ,לא יאוחר מיום שני 13.4.2015בשעה .12:00 האחריות על הכנסת המעטפה לתוך תיבת המכרזים חלה על המציע ועל המציע בלבד. המשרד רשאי שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ו/או לבטל את המכרז מבלי להכריז על זוכה כלשהו ,וכן רשאי לנהל משא ומתן עם מציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות. הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי המכרז עצמם הן אלה שתחייבנה את המשרד ואת המציע. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 2מתוך 52 תוכן העניינים נוסח המודעה בעיתון .............................................................................................. 2 טופס הרשמה למכרז .............................................................................................. 4 פנייה למציעים במכרז .............................................................................................. 5 נספח א' – מפרט השירותים .................................................................................. 12 נספח ב' -טופס הגשת הצעה .................................................................................. 16 נספח ג' -הצעת המחיר .................................................................................. 19 נספח ד' -הסכם ההתקשרות ................................................................................... 20 .................................................................... 31 נספח ה' -התחייבות לשמירת סודיות ....................................................... 33 נספח ז' -ערבות הסכם ................................................................................................ 35 נספח ח' -מועד התשלום הממשלתי............................................................................... 36 ..................................................................... 38 נספח ו' -התחייבות להימנעות מניגוד עניינים נספח ט' -אישור על קיום ביטוחים נספח י' -תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.......... 43 נספח י"א -התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים.......... 44 נספח י"ב -תצהיר על אי העסקה של עובדים זרים.................................................. 46 נספח י"ג -הוראות בטיחות............................................................................................ 47 נספח י"ד -שרטוט .........................................................................................................קובץ נפרד ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 3מתוך 52 תאריך ______________ : לכבוד מחלקת בלא"מ משרד החוץ [email protected] [email protected] [email protected] הנדון :מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ טופס הרשמה למכרז אנו מבקשים להירשם להשתתפות במכרז ולקבל מענה לשאלות הבהרה במידה ויופץ למציעים שם המציע: ___________________________________ כתובת: ___________________________________ איש קשר: ___________________________________ טלפון: ___________________________________ טלפון נייד: ___________________________________ פקס: ___________________________________ דואר אלקטרוני: ___________________________________ נציגנו לסיור קבלנים )שם+מספר ת.ז:(. ____________________________________________________ חתימה ______________ : ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 4מתוך 52 אדר תשע"ה מרס 2015 הנדון :מכרז פומבי 03/2015שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים מחלקת בנא"מ כללי .1משרד החוץ באמצעות מחלקת בנא"מ )להלן המשרד( ,מבקש לבחור קבלן לביצוע עבודות שיפוץ והקמה של פרגולות להצללה בכניסת "שער הטקס" של המשרד בירושלים )להלן האתר(. .2המכרז מופנה לקבלנים מורשים העוסקים בעבודות שיפוץ ,בנייה ,הקמה ותחזוקה של מבנים ותשתיות בכלל ובעלי ניסיון בהקמת סככות להצללה בפרט .לצורך ביצוע העבודה תידרש הקמה של קונסטרוקציה המורכבת משילוב של מתכות שונות וחיבורן לתשתיות מבנים בגובה. .3שימת לב המציעים שהשירות הנדרש הינו ביצוע של עבודות שיפוץ בכניסה הראשית הייצוגית של המשרד .על כן הקבלן יידרש להשאיר מעבר פנוי להולכי רגל תוך שימת דגש על בטיחות העוברים ושבים ועובדי המשרד. .4הקבלן יבצע את העבודה בהתאם להוראות נספח א' המצורף )מפרט עבודות קבלניות(. .5הקבלן יידרש לבצע את הפרויקט באופן מהיר ואיכותי ,לסיימו בתוך 90ימים ממועד חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של המשרד ,בהתאם להוראות המכרז ,ההסכם והנספחים ,ולעמוד בהוראות הבטיחות בהתאם הוראות הבטיחות נספח י"ג.מסמכים שיש לצרף להצעה .6צירוף אישור מפקיד מורשה ,מרואה חשבון או מיועץ מס ,או העתק ממנו ,המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( ,התשל"ו ;1976 - .7במידה והמציע הוא חברה /שותפות :אין לו חוב אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו למועד הגשת ההצעה .בנוסף ,המציע אינו חברה מפרת חוק ואינו עומד בפני התראה קודם רישום כחברה מפרת חוק .לצורך עמידה בתנאי סף זה יש לצרף את המסמכים כמפורט בסעיף 6נספח ב' המצ"ב )טופס הגשת הצעה למכרז(; .8צירוף חוברת המכרז )כולל פנייה זו לקבלת הצעות על נספחיה א' עד י"ד( ,כשהיא חתומה על ידי המציע בתחתית כל עמוד ועמוד )חותמת וחתימה בראשי תיבות(. מסמך שלא מצוין בו מקום לחתימה ייחתם בתחתית הדף .יש לחתום חתימה מלאה ומחייבת במקומות הדרושים .יש לצרף להצעה גם את ההסכם ,למלא אותו במקומות הדרושים )כולל פרטי המציע ,כתובתו ,ח.פ ,.חתימה ,חותמת וכדומה(, לחתום עליו בתחתית כל עמוד וכמו כן לחתום במקום המיועד לכך בהסכם חתימה מלאה כולל חותמת .כל חתימה תהיה על ידי מורשה החתימה של המציע. .9מציע שהוא עסק בשליטת אישה יצרף להצעתו אישור ותצהיר כמשמעותם בסעיף '2לחוק חובת מכרזים; .10צירוף תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, בהתאם לנוסח בנספח י' המצורף; .11צירוף תצהיר בדבר התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים בהתאם לנוסח בנספח י"א המצורף; ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 5מתוך 52 .12התחייבות המציע וכל קבלן משנה מטעמו ,כי לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה וחוזה ההתקשרות ,לא יועסקו עובדים זרים כמפורט בהוראות תכ"ם" ,עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה" ,מספר .7.12.9 ההתחייבות תוגש באמצעות נספח י"ב המצ"ב; .13יש לצרף להצעה מסמכים ונתונים בהתאם לתנאי הסף הנ"ל ,הצעה שלא יצורפו אליה המסמכים/הנתונים הנ"ל עלולה להיפסל על הסף; תנאי סף להשתתפות במכרז .14צירוף אישור תקף מרשם הקבלנים במשרד הבינוי -המציג את סיווגו של המציע במרשם הקבלנים באופן שמאפשר לו לבצע את העבודה הקבלנית נשוא המכרז; .15צירוף פרטים אודות 3פרויקטים לפחות שבהם המציע ביצע עבודות בהיקף של ₪ 100,000לפחות )לא כולל מע"מ( לכל פרויקט במהלך השנים ) 2012-2014פרויקט בינוי המצריך אישור בתוקף של רשם הקבלנים(; .16צירוף אישור רו"ח שלפיו המציע בעל מחזור כספי בהיקף של ₪ 400,000לפחות )לא כולל מע"מ( בכל אחת מ 3-השנים 2014 ,2013 ,2012בתחום עבודות קבלניות/ הנדסיות; .17השתתפות בסיור קבלנים שיערך במשרד החוץ )יום ג' 24.3.2015שעה .(09:30 ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה אחד מתנאי סף להשתתפות במכרז; הממונה .18נציג המשרד לצורך תיאום העבודה והזמנת השירותים מול הספק יהיו מנהל מחלקת בנא"מ מר אמנון ישראל ו/או סגנו מר אהרון בן יוסף )להלן "הממונה מהמשרד"(. .19נציג המשרד לצורך אישור מקצועי של כל שלבי הפרויקט במהלך העבודה אשר גם מוסמך לאיכות החומרים ואיכות המבנה שיוקם הינו היועץ החיצוני לענייני הנדסה ובניין במשרד החוץ ,מהנדס דן שחם )להלן" :הממונה המקצועי/מנהל הפרויקט"(. תקציר השירותים הנדרשים .20מצורפים בזאת נספחים א'+ג'+י"ד הכוללים את מפרט הבינוי וכתב הכמויות לפרויקט ,כולל הנחיות והוראות כלליות ומפורטות לביצוע הפרויקט .על הפרויקט יחולו כל הוראות המכרז כולל התחיבות לעריכת ביטוחים ,הגשת ערבות ביצוע וטיב וכיוצ"ב. .21המציע )הקבלן( שהצעתו תבחר במסגרת המכרז ידאג לביצוע כל הפעולות הדרושות לשיקום ,שיפוץ והקמה של פרגולות ההצללה באתר כמפורט במפרט השירות בנספח א'. .22כאמור בנספח א' ,רכישת חומרי הגלם ,המוטות ,הרפפות וכל חומר בינוי אחר שיידרש לצורך ביצוע הפרויקט )כמפורט בכתב הכמויות( תהיה באחריות הספק ועל חשבונו. .23בנספח ג' מופיע כתב הכמויות למילוי כחלק מהצעת המחיר. .24בנספח י"ד מופיע מפרט טכני ,שרטוט ופירוט החומרים הדרושים. תקופת ההתקשרות .25ההסכם עם הקבלן שיבחר יעמוד בתוקף ממועד חתימת מורשי החתימה של המשרד )הכוללים את חשבת המשרד וסמנכ"ל ארגון ומינהל( ,ועד למועד סיום ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 6מתוך 52 הפרויקט וסיום מתן האחריות מטעם הקבלן )תקופת בדק( כמוגדר בנספח א' ובתנאי שהקבלן עמד בכל התחייבותיו ,ביצע את השירות הנדרש וסיים את הפרויקט לשביעות רצון הממונים. .26הקבלן הזוכה יידרש לרכוש את חומרי הגלם בתוך 45ימים ממועד חתימת ההסכם ,ולבצע את מכלול העבודות בתוך 90ימים ממועד החתימה על ההסכם כמוגדר בנספח א' .הקבלן יהיה אחראי על טיב ואיכות העבודה שביצע וזאת למשך שנתיים ממועד המסירה וסיום הפרויקט )להלן תקופת הבדק( כמפורט בנספח א'. .27אחריות הקבלן על טיב עבודתו במהלך תקופת הבדק כלולה בהצעת המחיר ולא תשולם עבורה תוספת כלשהי. .28על כל איחור במסירת הפרויקט יחול קנס של עד + ₪ 500מע"מ ליום )אם לדעת המשרד האיחור נובע בגלל התנהלות הקבלן .קנס זה יוטל גם אם האתר לא פונה במועד לאחר מסירת הפרויקט למשרד החוץ .לא יוטל קנס אם העיכוב נגרם שלא באשמת הקבלן(. הצעת המחיר .29על המציע למלא את כתב הכמויות המשמש כהצעת המחיר באמצעות נספח ג' המצ"ב ולצרפה להצעתו. .30הצעת המחיר שתוגש באמצעות כתב הכמויות תהיה סופית ,ותכלול את כל מרכיבי הפרויקט ועלויות הקבלן מכל מן וסוג שהוא לרבות הוצאות ישירות ועקיפות כגון עבודה ,עלות החומרים ,כלי עבודה ,ציוד ,הובלות ,פריקה ,משכורות עובדים ,קבלני משנה ,נסיעות ,חנייה ,ניהול ,ביטוחים ,תקורות ורווח הקבלן ,מתן אחריות על עבודה וחומרים בתקופת בדק וכיוצ"ב .לא תהיה תוספת תמורה מעבר לסכומים שיצוינו בהצעת המחיר .ההצעה צריכה לכלול את כל הרכיבים הנ"ל ובהתאם לתוכניות ,אבני הדרך ,ההוראות הטכניות והכמויות הנדרשות כמפורט בנספחים. .31הצעת המחיר תהיה סופית ולא תהיה צמודה למדד כלשהו .פירוט תנאי התמורה והתשלום -בהתאם לאמור בהסכם המצורף )נספח ד'(. .32בסיום כל אבן דרך הקבלן יגיש לממונה דרישת תשלום ויציין מה העבודות והחומרים שסופקו בהתאם לשלב העבודה שאושר ,לפי מועדים ,בצירוף חשבונית מס תואמת ובהתאם לכתב הכמויות .הדרישה לתשלום יחד עם חשבונית המס ייבדקו על ידי הממונים )כולל בדיקת מנהל הפרויקט( ועל ידי אגף כספים ויועברו לתשלום בכפוף לאישורם .התשלום לספק יועבר בהתאם להנחיות החשב הכללי "מועד התשלום הממשלתי" בתוך 45יום ממועד הגשת החשבון )ובכפוף לאישורו על ידי הממונה(. מעמד המציע ועובדיו כקבלן חיצוני .33המציע ,עובדיו וכל מי מטעמו יספקו את השירותים כקבלן חיצוני ,מבלי שיוקנו להם או למי מטעמם זכויות כלשהן מול המשרד בכל הקשור ליחסי עבודה. בדיקת ההצעות .34בשלב ראשון תתבצע בדיקת מסמכים מצורפים )סעיפים 6-13לעיל( ובדיקת עמידה בתנאי הסף )סעיפים 14-17לעיל( .הצעה שאינה כוללת את המסמכים הנדרשים ואינה עומדת בתנאי הסף עלולה להיפסל. .35בשלב הבא יבדקו הצעות המחיר )כאמור ,הצעות שלא יעמדו בדרישות בסעיף 34 יפסלו -ולא יעברו לשלב בדיקת הצעת המחיר(. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 7מתוך 52 .36לאחר בדיקת הצעות המחיר ,תתבצע בדיקת איכות .מובהר בזאת שהמשרד רשאי לבצע בדיקת איכות רק לגבי 5ההצעות הזולות ביותר ,וזאת מטעמי יעילות וחסכון בזמן .לפיכך ,המשרד עשוי שלא לבצע בדיקת איכות לגבי הצעות מחיר שממוקמות במקום 6ומעלה )אם יימצא ש 5-ההצעות הזולות ביותר אינן עומדות בתנאי הסף ו/או בתנאי האיכות ,תתבצע בדיקת איכות של הצעות נוספות( .להלן אמות המידה שלפיהן תתבצע בדיקת האיכות: ניקוד מרבי #אמת מידה 20 א קיום צוות מיומן וזמין התרשמות מפרויקטים קודמים ב באתרים אחרים )על סמך סיור 30 בשטח שיבוצע על ידי נציגי המשרד( התרשמות מתוכנית עבודה, יכולות ,אופן התארגנות ,הערכה 35 ג נכונה של היקף הפרויקט ,עמידה בלוח זמנים ,על סמך ראיון שיתקיים במשרד 15 ד בדיקת המלצות 100 ה סה"כ .37על מנת לאפשר למשרד להעריך את איכות ההצעות בהתאם לאמות המידה המפורטות לעיל ,יש לצרף להצעה פרטים אודות :פרופיל מקצועי ,פרטי הצוות המיועד לבצע את הפרויקט ונסיונו ,פרויקטים קודמים ,שמות ופרטי ממליצים שהמציע ביצע עבורם עבודות הנדסיות/קבלניות בתחומים הרלבנטיים )כולל ציון תפקיד ,ארגון וטלפון( .לצורך כך יש למלא את הפרטים בנספח ב' המצורף .בכוונת נציגי המשרד לבצע סיורים בפרויקטים שבביצוע /שבוצעו על ידי המציע ,כדי להתרשם מאיכות העבודה ,וכן לברר פרטים אצל מקבלי שירות אחרים. .38ההצעה שתבחר היא ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות שיקבלו ניקוד איכות 80 ומעלה )מתוך .(100הצעה שתקבל ניקוד איכות מתחת ל 80-תפסל ולא תובא בחשבון גם אם היא ההצעה הזולה ביותר. סבב תיחור נוסף .39המשרד רשאי לנהל עם המציע/מציעים משא ומתן במישור הכספי לצורך קבלת הנחה על הצעת המחיר. .40לחילופין ,המשרד רשאי לאפשר למציעים שהגישו הצעה בטווח של עד 3%זה מזה להגיש הנחה על הצעת המחיר ולבחור את ההצעה מתוכם )הכוונה למציעים שקיבלו ניקוד איכות 80ומעלה(. .41לדוגמא ,במידה והוגשו מספר הצעות בטווח של עד 3%זו מזו המשרד רשאי לקיים הליך תיחור נוסף שבו כל מציע מבין המציעים הנ"ל יציע הנחה נוספת, ולבחור את ההצעה על פי סבב התיחור הנוסף. ערבות ביצוע וטיב .42המציע הזוכה יעביר למשרד ערבות ביצוע בגובה 5%מהיקף ההתקשרות עם המשרד )כולל מע"מ( ,צמודה למדד המחירים לצרכן וזאת בתוך שבוע ימים ממועד קבלת הודעה על זכייה במכרז .ערבות הביצוע תהיה בתוקף למשך 30חודשים ממועד חתימת ההסכם. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 8מתוך 52 .43הערבות בשיעור 5%מההתקשרות כולל מע"מ תשמש גם לתקופת הבדק ותוחזר לקבלן בתום תקופה זו בכפוף לעמידת הקבלן בכל התחייבויותיו .המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות במקרה שבו הקבלן לא עמד בהתחייבויותיו כמפורט במסמכי המכרז )בתקופת הבנייה ו/או במקרה של תקלות שלא תוקנו על ידי הקבלן בתקופת הבדק( .נוסח הערבות מצורף -ראה נספח ז'. כשיר נוסף .44מלבד בחירה במציע זוכה ,ועדת המכרזים רשאית לבחור גם 'כשיר שני' )או כשירים נוספים(. .45במידה וההתקשרות עם המציע הזוכה לא תמומש ,או שהמציע הזוכה לא ישלים את העבודה כנדרש ,המשרד רשאי לחתום על הסכם עם הכשיר השני ולהזמין ממנו את השירותים המתוארים במכרז .במידה וההתקשרות עם הכשיר השני לא תמומש ,המשרד יהיה רשאי לחתום על הסכם עם הכשיר השלישי ולהזמין ממנו את השירותים המתוארים במכרז. .46על ההתקשרות עם הכשיר השני או השלישי יחולו כל כללי ההסכם ותנאיו, כמפורט במכרז זה והם יקבלו תשלום בהתאם להצעת המחיר אותה הם הגישו. .47האפשרות לממש התקשרות עם 'כשיר שני' ו'כשיר שלישי' תעמוד בתוקף עד מועד המסירה ותקופת הבדק. ביטוח .48שימת לב המציעים כי הקבלן הזוכה יידרש להציג למשרד אישור על קיום ביטוחים בהתאם לנוסח שבנספח ט' המצורף .האישור על קיום ביטוחים יוגש למשרד על ידי חתימת חברת הביטוח שמטעם הספק על גבי נספח ט' .עם הגשת ההצעה למכרז ,המציע מאשר שבדק ובירר את דרישות הביטוח מול סוכן הביטוח מטעמו ויכול לעמוד בהן .לא ניתן להכניס שינויים או תיקונים לנוסח הביטוח )בשלב הגשת ההצעה לא נדרש לצרף אישור חברת ביטוח ,אישור בחתימת חברת הביטוח נדרש רק מהקבלן הזוכה ,לאחר קבלת הודעה מהמשרד על זכייתו במכרז(. אישור חברת הביטוח יהיה תקף למשך כל שלבי הפרויקט וגם בתקופת הבדק. מציע שלא יציג למשרד את אישורי הביטוח במועד -הצעתו עשויה להיפסל. הגשת ההצעות .49את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים ,יש להגיש בשני עותקים זהים, שיסומנו כמקור והעתק במעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שעליה ייכתב "מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ" .50המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום ב' 13.4.2015שעה .12:00 .51ההצעה תוגש באמצעות חוברת כרוכה הכוללת בתוכה את כל מסמכי המכרז וההצעה .יש לצרף להצעה דיסק און קי או CDהכוללים את ההצעה החתומה סרוקה .על המעטפה להימצא בתוך תיבת המכרזים המוצבת בכניסה לשער הדואר הדיפלומטי של משרד החוץ רחוב בנק ישראל 5בקרית הממשלה בירושלים ,לא יאוחר מהמועד האחרון הנ"ל. .52האחריות על הכנסת המעטפה לתוך תיבת המכרזים חלה על המציע ועל המציע בלבד .אין להשאיר את ההצעה בשער משערי המשרד .המציע ישלשל את המעטפה לתוך תיבת המכרזים המתאימה בעצמו ובאופן אישי .אין לשלוח את המעטפה בדואר למשרד מתוך כוונה שמי מעובדי המשרד ישלשל את ההצעה ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 9מתוך 52 לתיבת המכרזים עבור המציע .מעטפה שלא תימצא בתוך תיבת המכרזים המתאימה במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תובא בחשבון .לא תתקבל כל טענה מצד מציע שהצעתו לא תימצא במועד הנ"ל בתוך תיבת המכרזים. הנחיות כלליות .53המשרד רשאי שלא לקבל כל הצעה שהיא ו/או לבטל את המכרז מבלי שיהיה מחויב לפצות מציע כזה או אחר. .54המשרד רשאי שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר. .55המשרד רשאי להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות ו/או את היקף העבודה עפ"י החוזה שיחתם עם הספק ,ו/או לבטלם מסיבות ארגוניות תקציביות או אחרות. .56המשרד רשאי לפנות למציעים לקבלת הסברים והבהרות באשר להצעתם ,ניסיון העבר שלהם ופרטים אחרים שימצא לנכון. .57המשרד רשאי לברר פרטים במקומות עבודה אחרים בהם ביצעו המציעים שירותים דומים. .58המשרד רשאי לנהל משא ומתן כספי עם מציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות. .59המשרד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה במקרה של חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי הפנייה ,שלדעת המשרד מונע להעריך את ההצעה כדבעי. .60בדבר שאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל על פי הכתובות שמפורטות בטופס ההרשמה ,עד למועד סיור הקבלנים .שאלות שיתקבלו לאחר סיור הקבלנים -לא יענו. סיור קבלנים .61סיור קבלנים יערך במשרד החוץ ביום שלישי 24.3.2015שעה .09:30על המציע לשלוח לכתובות דוא"ל הנ"ל את פרטי המשתתפים מטעמו בסיור הקבלנים ,עד 2 נציגים מטעם כל מציע .בפנייה יש לציין שם ,מספר ת"ז וטלפון נייד .השתתפות בסיור חובה ומהווה אחד מתנאי הסף להגשת הצעה למכרז .המפגש יחל משער הדואר הדיפלומטי מכיוון רחוב בנק ישראל .יש להעביר את פרטי המשתתפים עד יומיים לפני מועד הכנס. .62המשרד יהיה רשאי להודיע על מועד נוסף של סיור קבלנים לפי שיקול דעתו ,כדי לאפשר למציעים נוספים להירשם למכרז ,אם מצא זאת לנכון. נספחים להלן רשימת נספחים מצורפים א' עד י"ד: מפרט עבודות קבלניות. נספח א' טופס הגשת הצעה למכרז )המציע ימלא את הטופס ויצרפו במסגרת נספח ב' ההצעה המוגשת למכרז(. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 10מתוך 52 נספח ג' נספח ד' נספח ה' נספח ו' נספח ז' נספח ח' נספח ט' נספח י' נספח י"א נספח י"ב נספח י"ג נספח י"ד טופס הגשת הצעת מחיר -יש לחתום ולצרף להצעה )המציע ימלא את הצעת המחיר על גבי כתב הכמויות המצורף להצעת המחיר ויגיש במסגרת הגשת ההצעה(. הסכם לביצוע העבודות -יש למלא את הפרטים ,לחתום בתחתית כל עמוד וכן לחתום חתימה מלאה עם חותמת בעמוד האחרון של ההסכם. ההסכם החתום יצורף להצעה. התחייבות לשמירת סודיות )יחתם במסגרת הגשת ההצעה. התחייבות להימנעות מניגוד עניינים )ייחתם על ידי מורשה החתימה במציע ויוגש במסגרת ההצעה למכרז(. נוסח ערבות הביצוע וטיב .נדרש מהזוכה במכרז בלבד. מועד התשלום הממשלתי. נספח ביטוח -אישור קיום ביטוחים. תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום. התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים. תצהיר על אי העסקה של עובדים זרים. הוראות בטיחות. מפרט טכני ושרטוט. בכבוד רב, אמנון ישראל מנהל מחלקת בנא"מ ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 11מתוך 52 נספח א' למסמכי המכרז מפרט עבודות קבלניות באחריות הקבלן -ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ כללי .1הקבלן שיקבל הודעה על זכייה במכרז יחל בשלב התארגנות שימשך 10ימים, במהלכם יכין את הציוד ,חומרי הגלם ,יגייס את העובדים/קבלני המשנה )במידה ויש צורך( ,יבצע את התיאומים המוקדמים הנדרשים וכיוצ"ב .התארגנות ומוכנות לביצוע הפרויקט תהיה על סמך התוכניות והמפרטים שצורפו למסמכי המכרז. .2הקבלן יהיה ערוך לביצוע העבודות בהתאם לשעות העבודה המתאימות לפעילות במשרד .ייתכן כי במהלך הפרויקט ישלב המשרד בעבודה ספקים נוספים והקבלן יהיה אחראי על התיאום והשילוב מולם .לוח הזמנים לעבודת הספקים השונים ייקבע בלעדית על ידי המשרד. .3הקבלן יפעל בהתאם להנחיות הממונים -מנהל מחלקת בנא"מ במשרד החוץ או מי שימונה על ידו ובהתאם להנחיות הממונה המקצועי. .4בגמר הפרויקט לשביעות רצון הממונים ,תתבצע מסירת הפרויקט ובה יציג הקבלן בפני הממונים את הפרגולות שהוקמו בהתאם לדרישה. אישור קב"ט .5בכל הקשור לנהלי בטחון ואבטחת מידע ,הקבלן יפעל בהתאם להנחיות שיקבל מאת קב"ט משרד החוץ .עובדי הקבלן המיועדים ליטול חלק בביצוע הפרויקט יעברו בדיקה ביטחונית אצל הממונים במשרד בטרם יוכלו להכנס לשטח המשרד )לרבות קבלני משנה ככל שאושרה העסקתם( .כל עובד ימלא טפסים להתאמה בטחונית )כולל מילוי טופס ויתור על סודיות רפואית( ויגיש את הטפסים לממונה. האישור הביטחוני של קב"ט המשרד הוא תנאי הכרחי למתן השירות על ידם למשרד .הקבלן מתחייב שלא להעסיק במתן השירות בשטח המשרד עובדים שלא אושרו ע"י הקב"ט .התיאום ייעשה באמצעות הממונה מהמשרד. מעבר זמני /מחסה -רחבת הטקס .6במידה ויידרש ובתיאום עם הממונים ,יקים הקבלן מעבר מוגן בכניסה לבניין אשר מתחת לשטח העבודה .הקבלן יוודא לכל משך הפרויקט כי מתאפשר מעבר נוח ובטיחותי של עוברים ושבים מתחת לשטח העבודה ובסביבתו לכל אורך הפרויקט. לשם כך יידרש הקבלן להשקיע משאבים לבניית מעבר זמני בטיחותי אשר יגן על העוברים ושבים מתחת לקונסטרוקציה המוקמת .יציבות וחוזק המחסה לפי הנחיות המשרד )לרבות בדיקת ממונה בטיחות מטעם המשרד( .סגירת המעבר לצורך ביצוע עבודות שונות תהיה רק במקרה חריג -בתיאום ובאישור הממונים. העסקת קבלני משנה .7הקבלן רשאי להעסיק קבלני משנה מטעמו ובלבד שהקבלן הזוכה עצמו יהיה אחראי בלעדי כלפי המשרד על כל עבודה שבוצעה על ידו ו/או על ידי עובדים / קבלני משנה מטעמו. .8היה והעסיק הקבלן הזוכה קבלני משנה ,הקבלן הזוכה הוא בבחינת קבלן ראשי שאחראי בעצמו ולבדו מול המשרד על עבודת כל קבלני המשנה מטעמו ,לרבות טיב עבודתם ,איכות החומרים שסיפקו ,עמידתם בדרישות הבטיחות ,תקנים, דרישות הביטחון ,אחריותם לתקופת הבדק וכן הלאה. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 12מתוך 52 .9זהות כל קבלן משנה תתואם עם מנהל הפרויקט על מנת לוודא מקצועיותו ,וכדי לוודא שיש בידיו את ההסמכות ואת האישורים המקצועיים הדרושים .מובהר כי כל פעולת בינוי המחייבת הסמכה מתאימה ממשרד הבינוי תבוצע על ידי קבלן רשום במשרד הבינוי בהתאם לסיווג הנדרש )לרבות הסמכה מכל רשות מוסמכת אחרת( .בהתאם לכך ,באחריות הקבלן לוודא כי כל עבודה מקצועית מתבצעת על ידי אנשי מקצוע מוסמכים ועל ידי קבלנים רשומים במשרד הבינוי בהתאם לסיווג הנדרש )בנייה ,חשמל ,אלומיניום וכדומה( .דרישה זו תיבדק על ידי המשרד .הצעה שלא תעמוד בתנאי זה עלולה להיפסל. חומרים .10הקבלן מתחייב כי כל החומרים ,האביזרים והציוד שישמשו בביצוע העבודות יסופקו ויותקנו על חשבונו יהיו מטיב ואיכות מעולים ,בהתאם לתקן הישראלי. בהעדר תקן ישראלי יפעל הקבלן בהתאם לתקן אמריקאי ויעדכן את הממונים בנושא .הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו בדיקת חומרים ולהמציא על חשבונו אישורים מתאימים לדרישת הממונים כחלק בלתי נפרד מהפרויקט .אחריות הקבלן לעדכן את הממונים בכל חריגה או אי עמידה בתקן כלשהו ולוודא אישורם להמשך עבודה במקרים אלו. .11רכישת חומרי הגלם ,המוטות ,הרפפות וכל חומר בינוי אחר שיידרש לצורך ביצוע הפרויקט תהיה באחריות הספק ועל חשבונו ,מגולם בהצעת המחיר .החומרים וכל האלמנטים הדרושים לפרויקט כאמור בכתב הכמויות בנספח ג'. .12הובלות החומרים לאתר ופריקתם באחריות הקבלן ועל חשבונו ,מגולם בהצעת המחיר. .13פינוי וסילוק כל פסולת שהיא מהאתר תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו ,מגולם בהצעת המחיר .הספק מחוייב במסגרת הפרויקט לדאוג לפינוי וסילוק מהאתר של כל פסולת שהיא אשר תיגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מביצוע הפרויקט ,לרבות חלקי מתכת ופסולת בניין או כל פסולת אחרת ,על בסיס יומי .מובהר בזאת כי אי סילוק של פסולת במקרה חריג מותנה באישורו הבלעדי של הממונה מהמשרד. שיפוץ והקמת הפרגולות .14השיפוץ נדרש בעקבות קונסטרוקציית זיז ההצללה שכשלה וקרסה בחזית המבנה. העבודות כוללות שיפוץ הקונסטרוקציה הקיימת והקמה מחדש של משטחי ההצללה שקרסו .ההקמה של הקונסטרוקציה החדשה תותאם באופן מלא וזהה לחלוטין לזו הקיימת .הקונסטרוקציה תורכב מפלדה כמוגדר בכתב הכמויות. .15המציע )הקבלן( שהצעתו תבחר במסגרת המכרז יבצע בין היתר פירוק ו/או יישור של קורות פלדה קיימות ,תיקוני ריתוך וצבע בהתאם לצורך ,הקמת קונסטרוקציה חדשה מפרופילי פלדה מגולוונים לרבות פלטות ואביזרי חיבור לרכיבי הקונסטרוקציה החדשה והקיימת ולבסוף הרכבת רפפות הצללה מאלומיניום דוגמת הפרגולות הקיימות. .16תשתית הפלדה מורכבת מפרופילים סטנדרטיים מסוג ,INP200 ,UNP100 UNP200ועליהם מורכבים אלמנטי הצללה מפח אלומיניום .סה"כ קיימים 12 אלמנטי הצללה ,בכל אלמנט 8שלבי אלומיניום המחוברים לקונסטרוקציה בעזרת ברגים ויוצרים שטח הצללה בשטח של כ 175מ"ר. .17קונסטרוקציית הפלדה מחוברת למבנה הקיים בשתי שיטות: ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 13מתוך 52 א .ריתוך פלטות מתכת לפלטות מעוגנות בעמוד הבטון )כ50%- מהחיבורים(. ב .ריתוך הקונסטרוקציה לחובקים העוטפים את עמודי הבטון של המבנה )כ 50%-מהחיבורים( .18בין עמודי הבטון של המבנה מחוברת קורת פלדה ראשית המורכבת משני פרופילים כאמור לעיל ,המרותכים ביניהם לגובה .לקורה הראשית מחוברות, בריתוך ובצורה אנכית לחזית המבנה ,קורות משניות כאשר קורת UNP200 חתוכה בשיפוע ומידותיה משתנות )בין 10ל 20ס"מ( .בקצה החיצוני של זיז ההצללה מרותכת לכל אורך הזיז קורת פלדה .UNP100 .19בעקבות הליקויים והנזקים שנגרמו למבנה המתואר יש לפרק חלק משלבי האלומיניום ומיסודות הפלדה במספר שדות שניזוקו ,לבצע תמיכה זמנית של זיז קונסטרוקציית ההצללה הראשית ,ליישר ולרתך מחדש חלקים שהתעוותו ,לרבות תיקוני ריתוך במקומות בהם קיימים סדקים .בנוסף יש לבצע החלפה של מספר פרופילי UNPלכל אורך הזיז ,לבצע תיקוני צבע מקומיים ולהקים מחדש את החלקים שקרסו ועליהם להרכיב את רפפות ההצללה כך שיותאמו בדיוק רב למבנה הקיים )אשר לא קרס(. .20כל חומרי הגלם הדרושים והכמויות הנדרשות לצורך ביצוע הפרויקט מפורטים במסגרת כתב הכמויות שבהצעת המחיר -נספח ג'. .21שרטוט קורות הפלדה כפי שהגדיר הממונה המקצועי בנספח י"ד. שלבים בפרויקט ואבני דרך לתשלום .22הקבלן יחל בביצוע העבודה בתיאום עם משרד החוץ בתוך עשרה ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה )או במועד מאוחר יותר לפי הנחיות המשרד( .הקבלן נדרש להשלים את עבודות השיפוץ והבנייה ולפנות את האתר בתוך 90ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייה במכרז. .23על הקבלן לרכוש ולהשיג את חומרי הגלם ,המוטות ,קורות הפלדה וכל אביזרי הקונסטרוקציה הדרושים לביצוע הפרויקט במהלך 45ימים ממועד קבלת ההודעה. הקבלן יוכל לאחסן את החומרים במחסן משרד החוץ בסמוך למועד זה ולא יאוחר מ 60יום ממועד קבלת ההודעה. .24טרם יתחיל בעבודות השיפוץ ,יידרש הקבלן להשאיר מעבר פנוי להולכי רגל תוך שימת דגש על בטיחות העוברים ושבים ועובדי המשרד .בהתאם לקביעת הממונים יהיה על הקבלן להקים מעבר זמני או לבצע תיחום של שטח במטרה לאפשר מעבר זמני במהלך הפרויקט. .25הקבלן יהיה זכאי לתשלום בגין ביצוע שלבי הפרויקט ובתנאי שיעמוד בלוח הזמנים שהוגדר כמפורט להלן: לוח זמנים אחוז מקסימאלי ממועד אבן דרך # התשלום קבלת הזמנת עבודה רכישת חומרי הגלם הנדרשים ,ביניהם 1המוטות ,קורות הפלדה ורפפות האלומיניות ואחסונם במשרד החוץ בתוך 45ימים מחתימה על ההסכם 20% 2חודשים ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 14מתוך 52 # אבן דרך סיום ביצוע הפרויקט ,קרי -סיום השיפוץ והקמה מלאה של הפרגולה כפי שנדרש, 2פינוי האתר לחלוטין מכל פסולת שהיא ומכל אביזרי הקבלן ובכפוף לשביעות רצון הממונים )להלן "המסירה"(. 2חודשים לאחר סיום השיפוץ ,לאחר בדיקה ובקרה של המשרד שהפרויקט בוצע 3בהצלחה לשביעות רצון הממונים ,במידת הצורך הקבלן יבצע תיקונים והשלמות לצורך מסירה סופית. אחוז התשלום לוח זמנים מקסימאלי ממועד קבלת הזמנת עבודה 70% 3חודשים 10% 5חודשים .26כאמור ,הקבלן יבצע את הפרויקט בתוך 90ימים ובסופם יבצע מסירה של הפרויקט והחזרת האתר לקדמותו. .27המשרד רשאי להטיל על הקבלן קנס של עד + ₪ 500מע"מ לכל יום איחור במסירת הפרויקט ,אם לדעת המשרד האיחור נובע בגלל התנהלות הקבלן )לא יוטל קנס אם האיחור אינו נובע מאשמת הקבלן(. תקופת בדק .28הקבלן יהיה אחראי על טיב ואיכות העבודה שביצע וזאת למשך שנתיים ממועד המסירה וסיום הפרויקט )תקופת הבדק( .היה ויתגלו במהלך תקופת הבדק ליקויים למיניהם בפרויקט ,כגון תקלות או פגמים במבנה הנובעים בצורה ישירה או עקיפה מעבודתו של הקבלן ,בין אם בקונסטרוקציה החדשה או הקונסטרוקציה הקיימת, יגיע הקבלן לאתר ויתקן את הדרוש תיקון על חשבונו ללא תוספת תשלום. בתקופת הבדק הקבלן יבצע את התיקון הדרוש תוך שבועיים ימים מקבלת פנייה מהמשרד. להלן "מפרט עבודות קבלניות". ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 15מתוך 52 נספח ב' למסמכי המכרז טופס הגשת הצעה לכבוד ועדת המכרזים משרד החוץ ירושלים הנדון :מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ .1אנו מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים ומצהירים כי קראנו בעיון רב את כל הפרטים הנוגעים לשירותי השיפוץ וההקמה של הפרגולות ,על כל הנספחים והתנאים ,וקבלנו את כל ההסברים שביקשנו ,בכל הקשור לשירותים ולתנאיהם. .2להלן פרטים עלינו: שם המציע_______________________________________________ : מספר ח.פ________________________________________________ :. כתובת__________________________________________________ : מס' הטלפון _______________________ :נייד__________________ : מס' הפקס_______________________________________________ : אנשי קשר )שם ותפקיד(______________________________________ : דואר אלקטרוני____________________________________________ : שנות ותק בתחום__________________________________________ : .3מצורפים בזאת המסמכים והנתונים הדרושים לצורך הוכחת עמידתנו בתנאי הסף והאיכות של המכרז. .4להלן פירוט פרויקטים קבלניים רלבנטיים שביצענו החל משנת 2012ואילך: היקף הפרויקט שם איש קשר שנה שבה תיאור הפרויקט שביצענו לבירור פרטים, בש"ח בוצעה תפקיד וטלפון )ללא מע"מ( הפעילות א. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 16מתוך 52 שנה שבה בוצעה הפעילות ב. תיאור הפרויקט שביצענו היקף הפרויקט בש"ח )ללא מע"מ( שם איש קשר לבירור פרטים, תפקיד וטלפון ג. ד. )במידה והמציע מתכנן להעסיק קבלני משנה מטעמו ,על המציע לצרף להצעה טבלה בדף נפרד לפי המבנה הנ"ל לגבי כל קבלן נוסף המוצע מטעמו(. .5פירוט עובדים שיועסקו על ידנו )כולל תחום עיסוק(: תפקיד/תחום מקצועי העובד שנות ותק א. ב. ג. )ניתן לצרף להצעה פירוט עובדים בדף נפרד כולל שם ,נסיון ,עבודות קודמות, הכשרות ,ותק וכד'(. .6מצורפים אישורים והסמכות עבור המציע עצמו ועבור כל קבלן משנה מטעמו, לרבות אישור תקף על רישום במרשם הקבלנים משרד הבינוי. .7לגבי מציע שהוא חברה /שותפות :בהתאם לנדרש בסעיף 7במכרז לעיל )צירוף מסמכים( ,מצורף אישור על כך שלחברה /שותפות אין חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה .לגבי חברה בלבד -אישור שהיא אינה חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק .לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הנ"ל ,מצורף נספח חברה /שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט שלרשות התאגידים ,שכתובתו Taagidim.justice.gov.ilבלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה". .8מצורפים בזאת מסמכי המכרז החתומים כולל חתימתנו על ההסכם המצורף כנספח ד' למסמכי הפנייה. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 17מתוך 52 .9קראנו בעיון את כל הפרטים של פניה זו על כל נספחיה ואנו מצהירים בזה שהבנו את הדרישות ,שאנו עומדים בדרישות ושאנו מסכימים לתנאי ההתקשרות ולחוזה המצורף המהווים חלק בלתי נפרד מהזמנתכם ובהתאם לכך ערכנו את הצעתנו זו. .10אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידנו ,מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה הפרטני עליו נחתום ,אם נבחר לביצוע עבודות השיפוץ וההקמה של הפרגולה המפורטים במסמכי המכרז ,ויש לראותם כמשלימים אותו. תאריך שמות מורשי החתימה חתימה וחותמת )למציע שהוא תאגיד( אישור עורך דין אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ______________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ________________ בישוב/עיר___________ מר/גב' ___________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז___________ . /המוכר/ת לי באופן אישי ,שהינו מורשה החתימה של המציע ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. _________________ תאריך ________________ מספר רישיון __________________ חתימה וחותמת ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 18מתוך 52 נספח ג' למסמכי המכרז טופס הגשת הצעת מחיר וכתב כמויות נספח ג' -טופס הגשת הצעת מחיר התשלום לקבלן על בסיס הצעת מחיר שימלא בכתב הכמויות להלן. התשלום יהיה לפי התקדמות ואישור חשבונות על ידי מנהל הפרויקט והממונה המקצועי -המהנדס דן שחם כמפורט בסעיף 25נספח א' לעיל. כתב הכמויות והגשת הצעת המחיר ₪לא כולל מע"מ סעיף יחידה תאור כמות מחיר יחידה ש"ח סך הכל ש"ח פרק 19עבודות מסגרות חרש תת פרק 19.1עבודות מסגרות חרש 40.00 19.1.010פירוק קורות פלדה קיימות .UNP100מטר 19.1.020 פירוק קורות פלדה קיימות .INP200 מטר 12.00 19.1.030 פירוק קורות פלדה קיימות .2UNP100 מטר 3.00 19.1.040 יישור קורות פלדה קיימות ,UNP200 כולל תיקוי ריתוך וצבע. מטר 40.00 19.1.050 קוסטרוקציה מפרופילי פלדה מגולווים ,לרבות פלטות ואביזרי חיבור לרכיבי הקוסטרוקציה החדשה והקיימת. טון 2.80 19.1.060 רפפות הצללה מאלומייום דוגמת הקיים. מ"ר 90.00 סה"כ 19.1עבודות מסגרות חרש סך הכל ש"ח סה"כ כללי ש"ח מע"מ 18% סה"כ כולל מע"מ הצעת המחיר לעיל היא סופית ומכסה את כל עלויות הפרויקט על חלקיו ושלביו כולל חומרים ,שעות עבודה ,שכר ,זכויות סוציאליות ,הובלות ,יהול ,סיעות ,תקורות, רווח הקבלן ,ביטוחים ,אחריות ,תקופת בדק. שם הקבלן_________ חתימה_________ חותמת הקבלן_________ תאריך ______________ ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 19מתוך 52 נספח ד' -הסכם לביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ אשר נערך ונחתם בירושלים ביום _______________ בחודש _______________ .2015 בין מדינת ישראל ,משרד החוץ ,ע"י סמנכ"ל ,וחשב המשרד )להלן" :המשרד"( מצד אחד לבין שם __________________ :מס' עוסק מורשה/חברה/ת"ז _____________________ כתובת __________________________________________________________ )להלן' :ספק השירות' או ה'קבלן'( מצד שני הואיל וספק השירות נבחר ע"י המשרד במסגרת מכרז פומבי 03/2015לביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים )להלן המכרז( .מסמכי המכרז ובהם הצעת המחיר וכתב הכמויות בנספח ג', הצעת ספק השירות כפי שהוגשה למשרד וכן מסמכים נוספים שהתווספו למסמכי הפנייה ע"י ספק השירות ו/או משרד החוץ במהלך הגשת ההצעות ובדיקתן ,מצורפים כנספח לחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. והואיל ומנהלי ספק השירות ובעליו מצהירים שלספק השירות ישנם הכישורים ,המיומנות ,הידע ,הניסיון והצוותים לביצוע השירותים והקמת הפרויקט כמתואר בחוזה זה ,ומעוניינים לבצע את השירותים ולהקים את הפרויקט הנדרש ברמה מעולה ,באחריות ,במקצועיות, באופן במועדים ובתנאים כמפורט בחוזה זה. והואיל והמשרד מעוניין כי ספק השירות יגיש שירותים הכוללים את ביצוע הפרויקט ויבצע את השיפוץ וההקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים באתר "שער הטקס" )להלן "הפרויקט"( ,על פי הצעת ספק השירות שהוגשה כמענה במסגרת הליך המכרז )מצ"ב כנספח להסכם זה(. והואיל ומנהלי ספק השירות ובעליו מתחייבים ומצהירים בזה כי בכל הנוגע להתקשרות זו מעמדם ,מעמד עובדיהם ,עובדי החברה ,הנציגים ואנשי המקצוע מטעמם הוא כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין ,ואין לו ולא תהיה להם זכות כלשהי כלפי מדינת ישראל ו/או כל מי מטעמה ,להוציא הזכות לתמורה עבור השירותים שינתנו ,כמוגדר בחוזה זה. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 20מתוך 52 לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן: .1המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .2כל האמור בחוזה זה בלשון יחיד תקף גם בלשון רבים ,וכן להיפך ,והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מן ההקשר. .3נספחים להסכם זה המהווים חלק בלתי נפרד ממנו: א .מסמכי מכרז פומבי 03/2015שיפוץ והקמה של פרגולות להצללה בחזית בניין משרד החוץ בירושלים. ב .המפרט הטכני -נספח א' לחוברת המכרז וכן שרטוט הפרויקט בנספח י'. ג .טופס הגשת הצעה למכרז. ד .כתב כמויות והצעת מחיר )נספח תמורה( -נספח ג' לחוברת המכרז. ה .נוסח ערבות הביצוע. ו .אישור הביטוח. ז .התחייבות לשמירת סודיות. ח .התחייבות להימנעות מניגוד עניינים. ט .הנחיות בדבר מועד התשלום הממשלתי. י .הנחיות בטיחות. .4תקופת ההתקשרות: תוקף החוזה בין ספק השירות למשרד הינו מיום חתימת חשבת המשרד וסמנכ"ל המשרד על ההסכם ועד יום _________ )סיום ביצוע העבודות 90יום ממועד החתימה על ההסכם ,בנוסף 2שנות בדק( .המשרד יוכל להודיע לספק השירות על הארכת תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת במידה ולדעת המשרד יש הצדקה לכך .כל שינוי במועדי ההתקשרות או היקפי ההתקשרות ,כפוף לחתימת 2מורשי החתימה הנ"ל ,ובתנאי שהתקבל אישור ועדת המכרזים. .5הממונה: ספק השירות יפעל בכפוף למנהל מחלקת בנא"מ במשרד החוץ ו/או בכפוף למי שימונה על ידו )להלן הממונה( כולל הגשת דיווחים שוטפים אודות אופן ההתקדמות בהגשת השירותים .הממונה יפעיל אנשי פיקוח ובקרה מטעמו והקבלן יפעל על פי הנחיותיהם על מנת לבצע את הפרויקט לשביעות רצונם המלאה. מנהל הפרויקט מטעם משרד החוץ הוא המהנדס דן שחם ממשרד ירון-שמעוני- שחם מהנדסים ויועצים בע"מ .ספק השירות יפעל בהתאם להנחיותיו. .6ספק השירות: השירותים המפורטים בחוזה זה יינתנו על ידי ספק השירות באמצעות הצוות המקצועי מטעמו ,העובדים ,מנהל פרויקט ,קבלני משנה ואנשי הקשר אשר אושרו על ידי משרד החוץ בהתאם לפירוט שניתן בהצעתו למכרז ,ובהתאם למסמכי המכרז המצורפים כנספח .לעניין זה ראש הצוות מטעם ספק השירות הוא מר/גב' ____________________ )להלן "ראש הצוות"( .כל התחייבות של ספק השירות ע"פ חוזה זה תחייב גם את ראש הצוות. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 21מתוך 52 .7השירותים הנדרשים: ספק השירות יגיש שירותים ויבצע את פרויקט השיפוץ וההקמה של א. הפרגולות במבנה של בניין משרד החוץ בירושלים בהתאם למפרט העבודות הקבלניות ,מסמכי המכרז ונספחיו – כמפורט בנספח א' המצורף. ב. מצורפים נספחים ובהם פירוט תוכניות הפרויקט ,כתב כמויות ,שרטוטים והנחיות טכניות .ספק השירות מתחייב לבצע את הפרויקט בהתאם לנספחים הנ"ל ובהתאם להוראות הממונה המקצועי של הפרויקט דן שחם. ספק השירות מתחיב להתחיל בביצוע בתוך 10ימי עבודה מקבלת הודעה מהמשרד .ספק השירות מתחיב לסיים את הפרויקט להשלימו ולמסור אותו בתוך 90ימי עבודה ממועד תחילתה. .8תקופת בדק הקבלן יהיה אחראי על טיב ואיכות העבודה שביצע וזאת למשך שנתיים )2 א. שנים( ממועד המסירה .במהלך השנתיים שלאחר המסירה ,הקבלן יגיע למשרד החוץ אם יתגלו תקלות/פגמים הנובעים מעבודתו ,ויתקן את הדרוש תיקון על חשבונו ללא תוספת תשלום. ב. במהלך תקופת הבדק ,כל חלק שבור יוחלף על ידי ספק השירות בחלק חדש )למעט שבר שנגרם כתוצאה מנזק שהתרחש כתוצאה מהתנהגות עובדי המשרד או מבקריו -בהתאם לקביעת הממונה במשרד( .הקבלן ישלים כל תיקון תוך שבועיים ימים מקבלת פנייה מהמשרד. .9התחייבות ספק השירות: ספק השירות מתחייב לקיים התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ,בהתאם למועדים הנדרשים ,במקצועיות מרבית ,במלוא המרץ ,ובמיטב הכישורים ,בנאמנות, באחריות ,תוך שימת לב וברגישות רבה לנושאים ולתכנים של שירותי הביצוע, ותוך מודעות להשלכות האפשריות של פעולותיו. .10התמורה: א .התמורה לספק עבור שירותיו כמפורט במסמכי המכרז ,נקבעה בהתאם לטופס הצעת המחיר ולכתב הכמויות שהגיש במסגרת המכרז )כתב הכמויות מצורף בזאת כחלק מהצעת המחיר בנספח ג' להסכם זה(. ב .התמורה המצוינת בטופס הצעת המחיר ובכתב הכמויות כוללת את כל הוצאות ספק השירות הדרושות לצורך הגשת השירותים וביצוע העבודות שפורטו בנספח א' לעיל ,ומכסה בין היתר שכר עובדים ,קבלני משנה ,חומרי גלם ,כלי עבודה ,החזר הוצאות נסיעה ,הובלת חומרי גלם וציוד עד לאתר הפרויקט ,פריקתם ,אגרות וביטוחים למיניהם ,אחריות ותיקונים בתקופת הבדק ,מיסים ,תקורות הספק ,ביטוחים ,רווח קבלני וכל הוצאה אחרת )ישירה או עקיפה( הקשורה לביצוע עבודות השיפוץ וההקמה של הפרגולות והגשת השירותים המפורטים במסמכי מכרז זה. ג .התמורה שצוינה בהצעת המחיר ובכתב הכמויות היא סופית ולא יתווסף עליה כל תשלום אחר )לא תשולם הצמדה למדד( .ספק השירות מצהיר שבירר היטב את ההוצאות הצפויות מכל מין וסוג שהוא .ספק השירות מאשר בזאת כי לאחר הגשת ההצעה ,לא תתקבל כל טענה בקשר עם מרכיבים כאלה או ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 22מתוך 52 מרכיבים אחרים שלא היו ידועים קודם לכן לספק השירות ולא באו לידי ביטוי בהצעתו. ד .חשבונות ביניים וחשבון סופי יוגשו למנהל הפרויקט על פי התקדמות בביצוע, בהתאם לסיום שלבי הפרויקט ואבני דרך כמפורט בסעיף 25נספח א' לעיל ובהתאם לנספח ג' -הצעת המחיר. ה .כל דרישת תשלום תכלול פירוט בדבר עבודות שבוצעו לפי אבני הדרך ותצורף אליה חשבונית מס תואמת .חשבונית המס תבדק על ידי הממונה )לרבות בדיקת מנהל הפרויקט( ואגף כספים ובכפוף לאישורם יועברו לתשלום .מועד ביצוע התשלום ע"י המשרד בהתאם למועד התשלום הממשלתי ,בתוך 45יום ממועד אישור התשלום על ידי הממונה. ו .מוסכם שהתמורה עבור השירותים תשולם ישירות לספק השירות .למשרד החוץ לא תהיה חבות כלשהי כלפי עובדים ,יועצים ,קבלני משנה וכדומה המועסקים על ידי ספק השירות לרבות בכל הנוגע לשכר ,החזר הוצאות, מיסים ,תנאים סוציאליים ,פיצויים וכן הלאה .כל אלו ישולמו ע"י ספק השירות בלבד. ז .במידה והקבלן יאחר בהשלמת העבודות ו/או במסירת הפרויקט ובפינוי האתר במועד המוגדר ,יהיה רשאי המשרד להטיל על הספק קנס בגובה של עד ₪ 500 לכל יום איחור )במידה ולדעת המשרד האיחור במסירת העבודה נובע בגלל התנהלות הספק( .הקנס יוטל על ידי הפחתת התמורה המגיעה לקבלן או בכל דרך אחרת וזאת בהתאם להחלטת המשרד. .11הוראות בטחון במסגרת הגשת השירותים למשרד ,ספק השירות יעסיק באתר רק עובדים שקיבלו אישור בטחוני מקב"ט המשרד .באחריות הקבלן להעביר לממונה מבעוד מועד רשימת כל העובדים המועמדים מטעמו שאמורים לקחת חלק בביצוע השירותים כולל שם ומספר ת.ז ..כל מועמד לעבודה במשרד מטעם ספק השירות ,נדרש למלא טפסים לקבלת אישור בטחוני ,כולל חתימה על טופס ויתור על סודיות רפואית. קב"ט המשרד רשאי לפסול מועמדות של מציע או מועמדות של עובד אם לדעתו המציע/העובד אינם עומדים באמות המידה לקבלת הסיווג הביטחוני הנדרש. החלטת הקב"ט היא סופית ולמציע לא תהיה זכות השגה או ערעור .המציע/העובד לא יהיה זכאי לפיצוי או תמורה אם ההצעה נפסלה על פי הוראות הקב"ט. הקבלן ,עובדיו וכל מי מטעמו יפעלו בהתאם להוראות שיקבלו מקב"ט המשרד בכל הקשור לסידורי בטחון ,אבטחת מידע ושמירה על סודיות. .12סיום ההתקשרות א .במהלך תקופת החוזה והארכותיו ,אם תהיינה ,המשרד יהיה רשאי לקצר את תקופת ההתקשרות עם הספק השירות ולהביא חוזה זה לידי סיום מוקדם וזאת בהודעה של 30יום מראש ובכתב ,מבלי שהמשרד יידרש לנימוק או הסבר ולספק השירות לא תהיה כל דרישה או תביעה מן המשרד בכל הקשור להחלטתו עפ"י סעיף זה. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 23מתוך 52 ב .במקרה כזה ,ספק השירות לא יהיה זכאי לפיצוי או תשלום כלשהו מהמשרד )מלבד זכאות לתמורה עבור שירותים/מוצרים/חומרים שסיפק למשרד הלכה למעשה לפי הזמנת הממונה ולשביעות רצונו(. .13יחסי עבודה א .מובהר ומוסכם בזאת כי לא יתקיימו יחסי עבודה בין המשרד לבין מי מעובדי/שלוחי הספק ,וכי אין לראות בזכות המשרד לפקח ,להדריך ,או להורות לספק ועובדיו/שלוחיו ,הניתנת על פי הוראות הסכם זה ,משום הכרה כלשהי בקיום יחסי עבודה. ב .למען הסר כל ספק ,היה ומסיבה כלשהי יקבע אחרת מהאמור בסעיף א לעיל, על ידי רשות מוסמכת ,והמשרד יחויב בגין קביעה זו ,אזי הספק ישפה מיידית את המשרד בגין כל סכום בו המשרד יהיה חייב .עוד מוסכם בזאת ,כי היה ותוגש תביעה כנגד המשרד שעילתה קיום יחסי עבודה ,אזי המשרד יודיע על כך לספק בתוך שבועיים מיום קבלת התביעה. .14התחייבות לקיום דיני העבודה א .בתקופת ההתקשרות על פי חוזה זה מתחייב ספק השירות לקיים לגבי או עובדיו את האמור בדיני העבודה לרבות הוראות החוקים המופיעים בסעיף ב' להלן ,התקנות ,הלכות בתי הדין לעבודה ,וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכללים לבין ההסתדרות ,או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף זה ,או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלו. ב .כאמור לעיל ,על ספק השירות לכבד את כל דיני העבודה הרלוונטיים לרבות: (1פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(1945 , (2פקודת הבטיחות בעבודה1946 , (3חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( ,תש"ט1949 - (4חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א1951- (5חוק חופשה שנתית ,תשי"א1951- (6חוק החניכות ,תשי"ג1953- (7חוק עבודת הנוער ,תשי"ג1953- (8חוק עבודת נשים ,תשי"ד1954- (9חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד1954- (10חוק הגנת השכר ,תשי"ח1958- (11חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט1959- (12חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז1967- (13חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה1995- (14חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז1957- (15חוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987- (16חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח1988- (17חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין( ,התשנ"א1991- (18חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו1996- (19פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998- (20סעיף 8לחוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח1998- (21חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957- (22חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א2001- (23סעיף 29לחוק מידע גנטי ,התשס"א2000- ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 24מתוך 52 (24חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( ,התשס"ב2002- (25חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,התשס"ו2006- (26חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו1996- (27סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין( ,התשנ"ז1997- (28החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב2011- (29כל חוק אחר אשר עדיין לא נכנס לתוקפו ביום חתימת הסכם זה אך יחשב, לכל דבר ועניין ,כאילו צורף לנספח זה. .15שמירה על סודיות א .הספק מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו ואצל עובדיו במהלך מתן השירותים הנו בגדר סודות מקצועיים. ב .הספק מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולא לעשות בהם כל שימוש. ג .למען הסר ספק ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הספק מתחייב לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים .הספק מתחייב לפעול על פי "חוק זכויות החולה" תשנ"ו .1996 ד .הספק מתחייב לדאוג לכך שכל עובד אשר עתיד להעניק את השירותים יחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף להסכם זה .חתימת העובד כאמור מהווה תנאי ליתן את השירותים באמצעות אותו עובד. ה .נספח ה' -התחייבות העובד לשמירת סודיות מצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. ו .הספק מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה ,יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז .1977 - .16ניגוד עניינים ספק השירות מצהיר ומתחייב כי אין הוא ,ובכלל זה עובדיו ,נמצאים וימנעו מלהימצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין מתן שירותים במסגרת חוזה זה לבין עיסוקיהם האחרים .ספק השירות ימנע מחשש לניגוד עניינים ,כאמור ,במשך כל תקופת החוזה ובמשך תקופה של שנה לאחר סיומו של החוזה .במידה ומתעורר חשש אפשרי לניגוד עניינים ,מתחייב בזאת ספק השירות להודיע מידית לממונה מטעם המשרד .ספק השירות יחתום על התחייבות מתאימה לאמור בסעיף זה )נספח ו' מצ"ב(. .17אחריות א .ספק השירות יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל נזק ,איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות הנאמר לעיל ,נזקי לשון הרע, שייגרם למשרד ו/או לעובדיו ו/או שלוחיו ו/או למי שבא מטעמו ו/או לאדם אחר כלשהוא ,בשל מעשה או מחדל של ספק השירות ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע ,במישרין או בעקיפין מביצוע התחייבויות ספק השירות על פי חוזה זה .ספק השירות יפצה את המשרד ו/או את הניזוק/ים לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיעו לה/הם .ספק השירות משחרר לחלוטין ומראש את המשרד ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו מכל אחריות וחבות ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 25מתוך 52 לכל בגין כל נזק כנ"ל שארע כתוצאה מהרישא לסעיף זה ,לכל אדם ,בכל עילה שהיא. ב .ספק השירות אחראי כלפי משרד החוץ לנזקים שיגרמו ממעשה ו/או מחדל של ספק השירות ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו לכל עובד או אדם אחר המועסק בשירותו ו/או הקשורים במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויותיו של ספק השירות על פי חוזה זה .אם יתבע המשרד ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל ,יהא על ספק השירות לסלק את התביעה כנגדם או לשלם כל סכום שיפסק לחובתם ו/או חובת מי מהם על ידי בית משפט בפסק דין סופי. ג .ספק השירות פוטר לחלוטין ומראש את המשרד ו/או עובדיו ו/או כל מי שבא מטעמו מכל אחריות לכל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה כאמור בסעיף א ו -ב לעיל ,והוא מתחייב לשפותו בשלמות בגין אחריות שתוטל עליו ו/או כל סכום שיחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על ספק השירות כאמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחה עו"ד .על המשרד להודיע לספק השירות על כל תביעה כנ"ל ולאפשר לו להתגונן מפניה. .18ביטוח ספק השירות/הקבלן מתחייב לבצע ולקיים על חשבונו לפחות את הביטוחים המפורטים בזה ,לטובתו ולטובת מדינת ישראל -משרד החוץ ולהציג למשרד החוץ את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים ,כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן-: א .ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות /הקמה בגין הפרויקט -ביצוע כל העבודות בהתאם למכרז ולחוזה מתחייב ספק השירות/הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות /הקמה המכסה את העבודות הנדרשות לשיקום ,שיפוץ והקמה של פרגולות ומשטחי הצללה שקרסו כולל עבודות תשתית ,פיתוח וגידור )לרבות עבודות זמניות( כולל כל החומרים ,מערכות וציוד בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת ישראל – משרד החוץ ואשר יכלול-: פרק א' -ביטוח הרכוש הפרוייקט במלוא ערכן של כל העבודות על בסיס ערך כחדש כאשר ערך העבודות יהיה בהתאם לערך החוזה וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם ספק השירות/הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם, כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה ,פריצה ,גניבה ושוד. בכיסוי יכללו ההרחבות הבאות: (1ציוד קל לבניה והקמה ,מתקנים קלים ,כלי עבודה ואמצעי עזר -בערכם המלא; (2הוצאות פירוק ,הריסה ,פינוי הריסות ,תמיכה ,חיזוק וכדומה -גבול אחריות בגובה 10%מהיקף הפרויקט אך לא פחות מסך 50,000דולר ארה"ב; (3רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון -גבול אחריות בגובה 10%מהיקף הפרויקט אך לא פחות מסך 500,000דולר ארה"ב; (4חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא; (5מבני עזר זמניים )לרבות מחסנים ,משרדים ,גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרוייקט הסופי המושלם( הנמצאים באתר על פי ערכם; ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 26מתוך 52 (6 (7 (8 (9 חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי ,חומרים לקויים ,עבודה לקויה לא יוגבל לאובדן או נזק הנובעים מתאונות ונזקים אשר יגרמו בגלל תכנון לקוי ,חומרים או עבודה לקויה; כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא יפחת מ 75,000דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של ספק השירות/הקבלן שלא תעלה על יותר מ 10 אחוז; שכר מהנדסים ,אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 25,000דולר ארה"ב. תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה ,משועבדים לטובת מדינת ישראל -משרד החוץ וישולמו להם אלא אם יורה חשב משרד החוץ למבטח בכתב אחרת. פרק ב' -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (1הכיסוי על פי כל דין ,בגבולות אחריות של לפחות 1,500,000דולר ארה"ב בגין נזקי גוף ורכוש ,לתובע למקרה ולתקופת הביטוח ,כולל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITYהכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד ,ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ 250,000דולר ארה"ב. (2הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. פרק ג' -ביטוח חבות המעבידים (1לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע עבודות הפרויקט ,כולל קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם; (2גבולות האחריות לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מ 5,000,000דולר ארה"ב; הפוליסה תכלול: (1הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 24חודש לאחר סיום העבודות. (2תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט" בשינויים המתחייבים על פי המצוין .לשם המבוטח יתווספו ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל -משרד החוץ. ב. (1 (2 (3 (4 (5 (6 ביטוח חבות המוצר PRODUCTS LIABILITY- ספק השירות/הקבלן יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין תכנון ,אספקת, התקנת והרכבת פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים כולל כיסוי בגין עבודות תכנון ,התקנה ,חיבור והרכבה ,תיקון ליקויים ,שירות ואחריות ,בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל -משרד החוץ; הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין -נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים – ;1980 גבולות האחריות לתובע ,מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו מ 500,000 -דולר ארה"ב בגין נזקי גוף ורכוש; בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ; CROSS LIABILITY - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6חודשים; הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל -משרד החוץ ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי ספק השירות/הקבלן וכל הפועלים מטעמו ,לצורך כך לשם המבוטח ייתווספו :ו/או מדינת ישראל -משרד החוץ; ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 27מתוך 52 ג .כללי (1בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוחים ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החוץ בירושלים; (2המבטח מוותר על כל זכות שיבוב ,תביעה ,חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל -משרד החוץ ,עובדיהם וכל הפועלים מטעמם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון; (3ספק השירות/הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה. (4ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על ספק השירות/הקבלן; (5כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח; (6תנאי הכיסוי של הפוליסות לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסת נוסח ביט". (7העתקי פוליסות הביטוח ,מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימתו על קיום הביטוח כאמור יומצאו על ידי ספק השירות/הקבלן למשרד החוץ ,עד למועד חתימת ההסכם; (8ספק השירות/הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החוץ להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח .ספק השירות/הקבלן מתחייב לחדש את הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא את העתקי פוליסות הביטוח מאושרת על ידי המבטח או אישור קיום ביטוחים החתום על ידי מבטחו על חידושן למשרד החוץ לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופות הביטוח הקיימות .בכל מקרה ספק השירות /הקבלן ידאג כי הביטוח יהיה בתוקף עד להשלמת הפרויקט ,בכפוף לאישור בכתב מאת משרד החוץ על השלמת כל עבודות הפרויקט במלואם; (9אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את ספק השירות/הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל -משרד החוץ על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין ועל פי חוזה זה; (10מודגש ומובהר בזה כי אין בדרישות הביטוח על פי סעיף זה כדי למנוע מהמזמין לדרוש מספק השירות/ /הקבלן ביטוחים ו/או כיסויים נוספים ו/או להתאים את דרישות הביטוח שפורטו לעיל ,לרבות בנספח הביטוח -אישור קיום ביטוחים, בכל בהתאם לעבודה/עבודות בה התקשרו מדינת ישראל -משרד החוץ עם ספק השירות/הקבלן ,בכפוף לאישור ענבל חברה לביטוח בע"מ; מצורף נספח ט' שבאמצעותו הספק יגיש את אישור הביטוח למשרד. .19ערבות הסכם א .במעמד החתימה על הסכם זה ימסור הזוכה למזמין ערבות של בנק ישראלי או ערבות של חברת ביטוח בעלת רישיון מבטח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א ,1981 -בלתי מותנית בסך 5%מגובה ההתקשרות כולל מע"מ ,צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום האחרון להגשת הצעות למכרז ,בתוקף ל 30-חודשים )להלן הערבות הראשונה(. ב .הערבות נועדה להבטיח עמידת הספק בהתחייבויותיו להקמה ,שיפוץ וביצוע וכן להבטחת אחריות הקבלן בתקופת הבדק. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 28מתוך 52 ג. ד. ה. ו. ז. הערבות תוחזר לספק בסיום תקופת הבדק בכפוף לכך שהעבודה כולה בוצעה והושלמה לשביעות רצונם המלאה של הממונים. הערבות היא אוטונומית ,בלא שיהיה על המשרד לנמק ,לדרוש או לבסס את דרישתו לשלם את הסכום הנקוב בערבות ,כולו או מקצתו ,ומבלי שיידרש תחילה להסדיר את סילוק הסכום מאת החייב ,כאמור בנוסח הערבות המצ"ב )נספח ז'( .אם המזמין יחליט על הארכת החוזה ,הספק מתחייב לדאוג להארכת תוקף הערבות בהתאמה .הערבות תשמש להבטחת קיום כל התחייבויות הזוכה במועדן. למען הסר זוכה מובהר כי הערבות תהיה ניתנת לחילוט על ידי המשרד בכל מקרה של הפרת הוראה מהוראות הסכם זה או בגין התנהגות שלא בדרך מקובלת ובתום לב ,לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים ,לצורך גביית פיצויים אחרים וכן לצורך גביית כל תשלום אחר המגיע או עשוי להגיע למזמין מאת הזוכה. מתן ערבות כאמור מהווה תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף. לא חולטה הערבות ,תוחזר הערבות לזוכה לאחר תום מתן השירותים ומילוי התחייבויותיו לשביעות רצונו המלאה של המזמין. .20אמנה למאבק בשוחד בהתאם לאמנת ה OECD -למאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות סחר בינלאומיות ,בה ישראל חברה ,ולאור המחויבויות הנלוות לה: א .מתן שוחד לעובד ציבור זר אסור ע"פ סעיף 291א לחוק העונשין התשל"ז- .1977ע"פ הסעיף ,המציע או נותן שוחד לעובד ציבור זר בעד פעולה הקשורה בתפקידו ,כדי להשיג ,להבטיח או לקדם פעילות עסקית או יתרון אחר בנוגע לפעילות עסקית ,מבצע עבירה .בכך נכללים ,בין היתר ,הצעה או מתן שוחד לעובד ציבור זר באמצעות מתווכים. ב .הספק יעשה כמיטב יכולתו על מנת להעלות מודעות לעבירה זו בקרב עובדיו ,שלוחיו ,קבלניו או מי מטעמו .הספק מצהיר בזאת כי לא הורשע בעבר בעבירת שוחד של עובד ציבור זר .הרשעה בעבירת שוחד של עובד ציבור זר תהווה עילה לסיום החוזה. .21ספק השירות ,הצלם וכן מי מטעמו מתחייבים שלא להציג עצמם בפני צד שלישי כלשהו כסוכן ,שליח ו/או נציג משרד החוץ. .22ספק השירות יהיה רשאי להסב לאחר את החוזה )או חלק ממנו( רק אם קיבל אישור מפורש ובכתב מאת מורשי החתימה של המשרד. .23בכל מקרה של שינוי בעלות או כתובת על ספק השירות להודיע בכתב ללא דיחוי לממונה. .24סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד. .25המשרד יהא רשאי לקזז כל סכום המגיע לספק השירות לפי חוזה זה כנגד כל סכום המגיע למשרד מאת ספק השירות. .26הצדדים מסכימים כי מכתב רשום שנשלח ע"י צד אחד של חוזה זה למשנהו ,או מסירת מכתב זה ביד ,ייחשב כאילו הגיע לתעודתו בתום 48שעות משעת מסירתו לדואר ,או בזמן מסירתו ביד. כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן: ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 29מתוך 52 משרד החוץ :שדרות יצחק רבין ,9קריית הממשלה ,ירושלים. ספק השירות______________________________ : ולראיה באו הצדדים על החתום סמנכ"ל ארגון ומינהל חשבת המשרד ספק השירות ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 30מתוך 52 נספח ה' למסמכי המכרז נוסח התחייבות לשמירת סודיות )ייחתם ע"י המציע בעת הגשת ההצעה למכרז( שם הטופס :הצהרה לשמירה על סודיות פרק ראשי :התקשרויות ורכישות מספר הוראה7.4.6 : פרק משני :התקשרות בהליך מכרז פומבי מספר טופס :ט7.4.6.2. הצהרה לשמירה על סודיות שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ שנת_______ על ידי _______________________ ת.ז_________________________ . מכתובת ______________________ הואיל וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן; והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין; והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן; לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן: הגדרות .1 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: "השירותים/הטובין" -ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים )להלן הפרויקט( כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמין. "עובד" - "מידע" - כל מידע ) ,(Informationידע ) ,(Know-Howידיעה ,מסמך ,תכתובת, תוכנית ,נתון ,מודל ,חוות דעת ,מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 31מתוך 52 השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ,אלקטרונית ,אופטית ,מגנטית או אחרת. "סודות מקצועיים" -כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין ,בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל :מידע אשר ימסר ע"י המזמין, כל גורם אחר או מי מטעמו. שמירת סודיות .2 הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים/אספקת הטובין נושאי מכרז זה .למען הסר ספק ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,הנני מתחייב לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים. הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה ,יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין ,תשל"ז .1977 - הריני מצהיר כי ידוע לי ,כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי ,לגורם שאינו מורשה לקבלו ,עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם ,עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א.1981- ולראיה באתי על החתום________________________________ : ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 32מתוך 52 נספח ו' למסמכי המכרז נוסח התחייבות להימנעות מניגוד עניינים )ייחתם ע"י המציע בעת הגשת ההצעה למכרז( שם הטופס :התחייבות להעדר ניגוד עניינים פרק ראשי :התקשרויות ורכישות מספר הוראה7.4.6 : פרק משני :התקשרות בהליך מכרז פומבי מספר טופס :ט7.4.6.3. התחייבות להעדר ניגוד עניינים שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______ על ידי ____________________ ת.ז______________________ . מכתובת ___________________ הואיל וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן; והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין; והואיל והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים/הספקת הטובין ולאחריו; לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן: .1הגדרות בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: "השירותים/הטובין" - "עובד" - כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים/הטובין למזמין. "מידע" - כל מידע ) ,(Informationידע ) ,(Know-Howידיעה ,מסמך ,תכתובת, תוכנית ,נתון ,מודל ,חוות דעת ,מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 33מתוך 52 השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת. "סודות מקצועיים" -כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין ,בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל :מידע אשר ימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. .2הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי ,במהלך תקופת מתן השירותים/הספקת הטובין ,ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה ,למעט באם הוועדה הרלוונטית )יש למלא בהתאם לצורך( ועדת מכרזים משרד החוץ לעניין שיפוץ פרגולה שער טקס עבור מחלקת בנא"מ אישרה בכתב ,לאחר שהעובדות הוצגו בפניה ,כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז. .3הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים/הטובין נשוא מתן השירותים/הספקת הטובין ,למעט מטעם המזמין ,במהלך תקופת מתן השירותים/הספקת הטובין בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה ,אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין. .4הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני ,עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים ,מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. .5הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי ,להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 2-3להלן ,בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין .המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים ,והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה. .6 ולראיה באתי על החתום: _____________________ ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 34מתוך 52 נספח ז' -נוסח כתב ערבות לקיום תנאי החוזה )יינתן ע"י הזוכה/ים במכרז בלבד כתנאי לחתימת המשרד על החוזה( תאריך_____ : שם המוסד הבנקאי______ : לכבוד משרד החוץ _____________ _____________ א.ג.נ. הנדון :כתב ערבות מס' _________ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ) --------במילים (-----------אשר תדרשו מאת: ___________________________________________________________ )להלן "החייב"( בקשר עם ביצוע הסכם על פי מכרז פומבי מס' 3/2015ל"שיפוץ פרגולות שער הטקס -מחלקת בנא"מ". הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש _______ ,כפי שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום) _____________ :להלן" :המדד הבסיסי"( אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום --------------ועד בכלל. דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו: שם הבנק הכתובת מס' הבנק ומס' הסניף ערבות זו אינה ניתנת להעברה. תאריך שם מלא חתימה וחותמת +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ הערות המשרד :באחריות הספק להאריך את תוקף הערבות בכל פעם ,בהתאם להארת תוקף ההסכם על ידי המשרד ובתוספת 60ימים .לדוגמא במידה וההסכם יוארך עד 31.12.2016הספק יאריך את תוקף הערבות עד ליום .28.2.2017 גובה הערבות 5%מסכום ההתקשרות כולל מע"מ. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 35מתוך 52 נספח ח' -מועד התשלום הממשלתי שם ההוראה :מועדי תשלום פרק ראשי :ביצוע תקציב מספר הוראה1.4.3 : פרק משני :ביצוע תשלומים בגין התחייבויות מהדורה01 : מילות מפתח: מועד תשלום ממשלתי .1 כללי .1.3 הסכם התקשרות כולל בין השאר מועדים לתשלום .במקרים שבהם לא נקבעו מועדים כאלה ,יש לפעול בהתאם לאמור בהוראה זו. .1.4 .2 מועדי התשלום בהתקשרויות חדשות עם גורמים חיצוניים יהיו בהתאם לאמור בהוראה זו. מטרת המסמך .2.3 להנחות את החשבים בדבר גישה אחידה לגבי מועדי תשלום ,החל משלב ביצוע ההתקשרות וכלה בביצוע התשלומים עצמם. .3 הגדרות .3.3 חשבון – דרישה לתשלום או חשבונית אשר הוגשו למשרד ממשלתי ונחתמו על ידי מגיש המסמך. .3.4 מועד הגשת החשבון/חשבונית למשרד – המועד שבו התקבלו החשבון/חשבונית במשרד, בהתאם להסכם ההתקשרות שעליו חתומים הצדדים. .3.5 מועד התשלום הממשלתי – התקופה שבין היום ה 15-לבין היום ה 24-בכל חודש לועזי )כולל שני ימים אלו(. .4 הנחיות לביצוע .4.3 סוגי התשלומים שעליהם חלה הוראה זו .4.3.1 תשלומי תמיכות ,בהתאם לפי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה- .1985 .4.3.2 תשלומים בגין קניות בארץ ,למעט המקרים הבאים: .4.3.2.1תשלומים לקבלנים בגין עבודות פיתוח ובנייה. .4.3.2.2תשלומי פסקי דין. .4.3.2.3תשלומים בין משרדי ממשלה. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 36מתוך 52 .4.3.2.4תשלומים לספקים ולזכאים אחרים אשר חוזה ההתקשרות עמם מציין באופן מפורש מועד תשלום השונה מהאמור בהוראה זו. .4.4 .4.5 תשלומים בגין התקשרויות שנחתמו לפני 1בינואר 2007 .4.4.1 אם נקבע מועד מפורש לתשלום ,הוא יתבצע לפי האמור בהסכם ההתקשרות. .4.4.2 אם לא נקבע מועד מפורש לתשלום ,הוא יתבצע לפי האמור בהוראה זו. קביעת מועדי התשלום .4.5.1 ככלל ,יקבע חשב המשרד באופן בלתי תלוי את מועדי התשלום לכל ספק ולכל זכאי אחר במועדים המפורטים להלן: .4.5.1.1חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 15-1בחודש ,ישולם בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב. .4.5.1.2חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 24-16בחודש ,ישולם בחודש העוקב לפי יום הגשת החשבון ,כלומר בדיוק 30יום מיום הגשת החשבון. .4.5.1.3חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 31-25בחודש ,ישולם ב24- בחודש העוקב ,דהיינו בסוף מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב. .4.5.2 התשלומים המפורטים מטה ישולמו במועד התשלום הממשלתי הקרוב ביותר למועד הגשת החשבון למשרד ,ולא בהתאם להוראת סעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא:. .4.5.2.1תשלומים שבמהותם מיועדים לתשלום שכר ומשכורות )כגון תשלום לחברת כוח אדם וכדומה(. .4.5.2.2תשלומים לגופים נתמכים ,בהתאם להוראות תכ"ם" ,תמיכות" ,פרק .6 .4.6 חריגה ממועד ביצוע התשלום .4.6.1 חשב המשרד יהיה רשאי לאשר חריגה מההנחיות שבהוראה זו ולהקדים מועד תשלום. .4.6.2 חשב המאשר חריגה והקדמת מועד תשלום ,יערוך מסמך המפרט את הסיבות והנימוקים לביצוע החריגה ולהקדמת מועד התשלום .מסמך זה יצורף למסמכי התשלום. .4.6.3 במקרים שבהם חשב המשרד קיבל בקשה של המוטב להקדים תשלום ואת הסכמתו בכתב לגביית ריבית החשב הכללי – יהיה החשב רשאי לאשר בקשה זו ולגבות ריבית בהתאם להוראת תכ"ם" ,קביעת שיעורי ריבית" ,מס' .3.1.1 ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 37מתוך 52 .4.6.4 חשב המשרד יעביר מחצית מהסכום שנגבה במסגרת סעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .להכנסות המדינה ,ואילו המחצית האחרת תועבר לתקנה התקציבית שממנה בוצע התשלום. נספח ט' למכרז נספח ביטוח -אישור קיום ביטוחים יוגש על ידי הספק הזוכה במכרז בלבד ,בצירוף חתימת המבטח ,כתנאי להתקשרות. אישור הביטוח יהיה תקף בהתאם למועדי החוזה .הספק מתחייב לחדש ולהאריך את תוקף אישורי הביטוח בהתאם למשך תקופת ההתקשרות עם המשרד .הספק מתחייב להמציא לממונה אישור חתום על ידי חברת הביטוח מטעמו מבעוד מועד ,מדי שנה, בהתאם למועדי הארכת ההתקשרות .אין להכניס תיקונים או שינויים לנוסח הביטוח שלהלן. לכבוד מדינת ישראל – משרד החוץ א.ג.נ,. הנדון :אישור קיום ביטוחים. הנדון :אישור קיום ביטוחים עבודות קבלניות/הקמה. הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ________________________)להלן "ספק השירות/ספק השירות/הקבלן"( לתקופת הביטוח מיום ______________ עד יום ________________ בגין עבודות לשיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים ,בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל – משרד החוץ ,פוליסה לביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות /הקמה כמפורט להלן: ביצוע כל העבודות לשיקום ,שיפוץ והקמה של פרגולות ומשטחי הצללה שקרסו כולל תשתית ,פיתוח וגידור )לרבות עבודות וזמניות( כולל כל החומרים ,מערכות וציוד בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל -משרד החוץ ואשר יכלול-: פרק א' -ביטוח הרכוש הפרויקט במלוא ערכן של כל העבודות על בסיס ערך כחדש כאשר ערך העבודות יהיה בהתאם לערך החוזה וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם ספק השירות/הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם ,כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה. הכיסוי יכלול גם: .1ציוד קל לבניה והקמה ,מתקנים קלים ,כלי עבודה ואמצעי עזר -בערכם המלא; .2הוצאות פירוק ,הריסה ,פינוי הריסות ,תמיכה ,חיזוק וכדומה -גבול אחריות בגובה 10%מהיקף הפרויקט אך לא פחות מסך 50,000דולר ארה"ב; .3רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון -גבול אחריות בגובה 10%מהיקף הפרויקט אך לא פחות מסך 500,000דולר ארה"ב; ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 38מתוך 52 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא; מבני עזר זמניים )לרבות מחסנים ,משרדים ,גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם( הנמצאים באתר על פי ערכם; חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי ,חומרים לקויים ,עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו כהלכה ,כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה בגלל תכנון לקוי ,חומרים או עבודה לקויה; .7כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא יפחת מ 75,000דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של ספק השירות/הקבלן שלא תעלה על 10אחו; שכר מהנדסים ,אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 25,000דולר ארה"ב; כיסוי לנזקי טבע ,כולל רעידת אדמה ,פריצה ,גניבה ושוד; תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה ,משועבדים לטובת מדינת ישראל משרד החוץ וישולמו להם ישירות אלא אם יורה חשב משרד החוץ למבטח בכתבאחרת; פרק ב -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1הכיסוי על פי כל דין ,בגבול אחריות של לפחות 1,500,000דולר ארה"ב בגין נזקי גוף ורכוש ,לתובע למקרה ולתקופת הביטוח ,כולל סעיף אחריות צולבת CROSS - ; LIABILITY .2הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד ,ויבראציה ,הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ 250,000דולר ארה"ב; .3הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי; פרק ג – ביטוח חבות מעבידים .1לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע עבודות הפרויקט ,כולל קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם. .2גבול האחריות לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מ 5,000,000דולר ארה"ב. הפוליסה כוללת : .1הרחבה לתקופת אחזקה רגילה ומורחבת של 24חודש לאחר סיום העבודות; .2תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט", בשינויים המתחייבים על פי המצוין. .3לשם המבוטח התווספו :ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל - משרד החוץ. .4בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החוץ בירושלים. .5אנו מוותרים על כל זכות שיבוב ,תביעה ,חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל – משרד החוץ עובדיהם וכל הפועלים מטעמם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון; .6ספק השירות/הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה; .7ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על ספק השירות/הקבלן; ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 39מתוך 52 .8כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח; בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה. בכבוד רב, ___________________________ תאריך______________ המבטח חתימת מורשה המבטח וחותמת ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 40מתוך 52 לכבוד מדינת ישראל – משרד החוץ א.ג.נ,. הנדון :אישור קיום ביטוח חבות המוצר הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____________________ )להלן "הקבלן"( לתקופת הביטוח מיום _________ עד יום ________________ בגין תכנון ,אספקת ,התקנת והרכבת פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים ,בקשר לעבודות שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים ,בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל – משרד החוץ ,ביטוח חבות המוצר כמפורט להלן: ביטוח חבות המוצר PRODUCTS LIABILITY- א .חבות הקבלן בביטוח חבות המוצר בגין תכנון ,אספקת ,התקנת והרכבת פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים כולל כיסוי בגין עבודות תכנון ,התקנה ,חיבור והרכבה, תיקון ליקויים ,שירות ואחריות ,בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל – משרד החוץ. ב .הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין -נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים .1980 - ג .גבולות האחריות לתובע ,מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו מ 500,000 -דולר ארה"ב בגין נזק לגוף ולרכוש. ד .בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת CROSS LIABILITY - ה .הארכת תקופת הגילוי לפחות 6חודשים. ו .הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל -משרד החוץ ,ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו. כללי בפוליסת הביטוח נכללו התנאים הבאים: .1לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל -משרד החוץ, בכפוף להרחב השיפוי כמצוין לעיל; .2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החוץ בירושלים; .3אנו מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף ,תביעה ,השתתפות או חזרה ,כלפי מדינת ישראל -משרד החוץ ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון; .4הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה; .5ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן; ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 41מתוך 52 .6כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח; .7תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט"; בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה. בכבוד רב, ________________________ ___ תאריך______________ חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 42מתוך 52 נספח י' -תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום לכבוד משרד החוץ רחוב בנק ישראל 5בקרית הממשלה ,ירושלים א.ג.נ,. תצהיר -עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום אני הח"מ ________________________ ת.ז _________________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלהלן: .1אני נציג ____________________ )להלן" :המציע"( ומוסמך להצהיר מטעם המציע. .2תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976 -וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז 3/2015תיקון ושיפוץ פרגולות במשרד החוץ. .3עד מועד מתן תצהירי זה ,לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות -הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה /תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. .4במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד החוץ. תאריך חתימה אישור אני החתום מטה ________ ,עורך דין ,מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________ .המוכר לי אישית /שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה. תאריך חתימה וחותמת ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 43מתוך 52 נספח י"א -התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים לכבוד משרד החוץ רחוב בנק ישראל 5בקרית הממשלה ,ירושלים א.ג.נ,. אני הח"מ ________________________ ת.ז _________________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלהלן: אני נציג ____________________ )להלן" :המציע"( ומוסמך להצהיר מטעם .1 המציע. מצהיר בזה ,בדבר קיומם של תנאי העבודה המפורטים בהמשך ,כי הם חלים על .2 כל עובדי המועסקים על ידי ,בתקופה מיום _______________ ועד _______________. מתחייב בזה ,כי במידה אזכה במכרז אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם .3 בעקבות זכייתי ,לגבי העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים להלן. פירוט החוקים: 1945 • פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה( • פקודת הבטיחות בעבודה 1946 • חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( 1949 • חוק שעות עבודה ומנוחה -תשי"א 1951 • חוק חופשה שנתית -תשי"א 1951 • חוק החניכות -תשי"ג 1953 • חוק עבודת הנוער -תשי"ג 1953 • חוק עבודת נשים -תשי"ד 1954 • חוק ארגון הפיקוח על העבודה 1954 • חוק הגנת השכר -תשי"ח 1958 • חוק שירות התעסוקה -תש"יט 1959 ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 44מתוך 52 • חוק שירות עבודה בשעת חירום 1967 • חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( 1995 • חוק הסכמים קיבוציים 1957 • חוק שכר מינימום -תשמ"ז 1987 • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה -תשמ"ח 1988 • חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין( -תשנ"א 1991 • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם1996 - תשנ"ו • פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם 1998 מוגבלות -תשנ"ח • סעיף 8לחוק למניעת הטרדה מינית -תשנ"ח 1998 • חוק הסכמים קיבוציים -תשי"ז 1957 • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 2001 - תשס"א • סעיף 29לחוק מידע גנטי -תשס"א 2000 • חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( -תשס"ב 2002 • חוק הגנה על עובדים בשעת חירום -תשס"ו 2006 • סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות 1997 ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין -תשנ"ז שם מלא של החותם בשם המציע תאריך אישור אני החתום מטה ________ ,עורך דין ,מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________ .המוכר לי אישית /שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה. תאריך חתימה וחותמת המציע חתימה ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 45מתוך 52 נספח י"ב -תצהיר על אי העסקה של עובדים זרים תצהיר אני החתום מטה ,מר/גב' _______________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן: אני הוסמכתי כדין על ידי __________________ )להלן" :המציע"( לחתום על תצהיר זה .1 בתמיכה להצעה לשיפוץ פרגולות במשרד החוץ )להלן" :המכרז"(. .2 המציע לא יעסיק לצורך ביצוע העבודות בהתאם למכרז ,עובדים זרים ,למעט מומחה חוץ ועובדים זרים שהנם תושבי האוטונומיה ביהודה ,שומרון וחבל עזה ,שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל ,ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה( ,תשנ"ה 1994-וזאת ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן כוח אדם ,קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר המציע במידה ויזכה במכרז. .3 זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. _________________ חתימת המצהיר אני הח"מ ,עו"ד ________________ ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני הנציג _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. תאריך שם מלא של עו"ד חתימה וחותמת ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 46מתוך 52 ספח י"ג -הוראות בטיחות .1מטרה: קיום והלי בטיחות בעבודה בעת עבודת קבלן במשרד החוץ . .2הקף ותכולה: 2.1הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שעשה איתו בקפדות ,במיומות ובדקדקות. 2.2הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בוגע לבטיחות עובדיו ,ועובדי המשרד כיוצא פועל של עבודתו ,ומתחייב לקוט בכל אמצעי הזהירות על מת למוע תאוה ,תקלה או אירוע חריג כלשהו במשרדי/מתקי משרד החוץ. .3מסמכים מחים 3.1הקבלן מתחייב לעבוד עפ״י כל חוקי ותקות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות: א .פקודת הבטיחות בעבודה )וסח חדש -תש״ל (1970ותקותיה. ב .חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי״ד 1954 -ותקותיו. ג .חוק עבודה בגובה 2007ותקותיו. ד .תקות הבטיחות בעבודה ,עבודות בייה . ה .תקות הבטיחות עבודה על גגות שבירים או תלולים . ו .תקות הבטיחות ציוד מגן אישי . ז .תקות ארגון הפיקוח על העבודה מסירת מידע והדרכת עובד ח .חוק החשמל התשי״ד 1954 -ותקותיו. ט .חוק עבודת הוער התשי״ג 1953 -ותקותיו. י .מפרט מכרז משרד החוץ. יא .חוק הביה הישראלי והוראותיו . יב .הוראות כל דין אחר החל על עבודתו. 4.2הכרת העבודה הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות ובסביבתו ,בחן את דרכי הגישה אליו והיו מודע לאופי העבודה ,לסיכוים הן הביטחויים והן הבטיחותיים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לקוט למען עבודה בטוחה . ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 47מתוך 52 ספח בטיחות שיפוץ והקמה של פרגולות .1הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות הבטיחות בעבודה הקבועות בפקודת הבטיחות בעבודה )וסח חדש( תש"ל 1970ובתקות הבטיחות בעבודה שפורסמו ,או אשר יפורסמו מעת לעת .לרבות תקות הבטיחות בעבודה )עבודות ביה( תשמ”ח ,1988תקות הבטיחות בעבודה )יטור סביבתי ויטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים( ,התשע"א ,2011-תקות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשוה במקומות עבודה( תשמ”ח 1988וצו הבטיחות בעבודה )פ כללי( תש”ד .1959וכן מתחייב הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל הסיכוים שבעבודתם ,הכל בהתאם לדרישות תקות ארגון הפיקוח על העבודה בדבר מסירת מידע והדרכת עובדים )תיקון תשמ”ד( .1984 .2הקבלן מתחייב להבטיח את קיום כל תאי הבטיחות והגהות לשמירת חיי עובדיו וכל השוהים במתחם משרד החוץ בריאותם ורווחתם ,וזאת בין אם הקבלן מחויב לכך על פי כל דין ובין אם לאו ,וכן בוסף ,להוג על פי הוראותיהם של המפקח והממוים על ושא הבטיחות מטעם משרד החוץ ,כפי שייתו על ידם מפעם לפעם .כמו כן ,מתחייב הקבלן למלא אחר ההוראות הוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין ,ובאין דרישה חוקית -להישמע ולפעול כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד .1954 - .3למען הסר ספק מתחייב הקבלן מפורשות לבצע את כל העבודות באמצעות עובדיו וקבלי המשה מטעמו ו/או הקבלים הוספים בהתאם לכל דין לרבות בהתאם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה )וסח חדש( תש"ל,1970 - ולתקות הבטיחות בעבודה שהותקו על פיה וכל שיוי להם ו/או תיקון שיבוא במקומם. הקבלן מתחייב להעמיד לרשות העובדים כלים וחומרים מטיב מעולה .4 ובכמות מספקת ,וכי יסלק כל ציוד או חומר פגום. .5בעבודות שבגין דרשת מיומות טכית או יהולית ,או בעבודות אשר בהן דרשים עובדים בעלי כישורים מיוחדים ע"פ החוק או התקות ,כגון :עבודות חפירה ,עבודות הריסה ,עבודות עם ביטומן חום ,עבודות חשמל ,הפעלת ציוד הרמה וכו' ,מתחייב הקבלן להעסיק אך ורק אשים מורשים ומוסמכים. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 48מתוך 52 .6כל כלי מכי הדסי ,כגון :כלי הרמה ,אביזרי הרמה ,מוף וכו' ,יהיו תקיים ובעלי רישוי /תסקיר תקף .הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כיסתם ,וכן לעקוב אחר חידוש הרישוי בזמן. .7כל מכוה או מתקן שעלול לסכן עובדים יתאימו לדרישות התקים הרלווטים ובכל מקרה יהיו מגודרים לבטח בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה ותקותיה כך שלא יתן יהיה להיפגע מגורם הסיכון. .8הקבלן מתחייב שכל עוד טרם שלמה מלאכתו ולא תקבל אישור גמר מאת המזמין ו/או רישיון גמר מעת הרשויות המוסמכות ,ו/או ממהדסה פיקוח ו/או מהממוה על הבטיחות ,ימשיך להיות אחראי לבטיחות המתקן ו/או המבה ו/או העובדה אותה ביצע ולבטיחות העובדים המצאים בו. .9בין שהם עובדי הקבלן ובין שהם עובדי המזמין או כל אדם אחר העשוי להימצא במקום שבו העבודה בוצעה. .10הקבלן מצהיר שידועים לו האיסורים שמו בחוק עבודות הוער תשי"ד 1954 ולא ירשה לוער להימצא במפעל לשם עבודה או לשם השתכרות ,מלבד העבודות שאין אסורות לוער ע"פ החוק. .11הקבלן מתחייב לבטח את עובדיו ואת עובדי קבלי המשה שמטעמו ביטוח חבות מעבידים ,וכן לבטח כל מקום שבו הוא מבצע את עבודותיו בביטוח צד ג'. .12הקבלן מתחייב לבצע סקר סיכוים לעבודה/אזור העבודה אותם מבצע במשרד החוץ ולקבוע בקרות לגורמי הסיכון למיעת התממשותם ,טרם תחילת העבודה ,ולאשר מסמך זה על ידי מזמין העבודה או מי מטעמו. .13הקבלן מתחייב להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכל סוגי הסיכוים שידועים ככאלה בעבודות אותם הוא מבצע מהסוג המתאים עבודות שבהן הוא עוסק ,וכן לספק לכל מבקר או עובד ציוד כדרש בהוראות כל דין, ובכלל זה בתקות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(. .14הקבלן או מי מטעמו מתחייב לוודא שכל עובדיו לבושים בביגוד ההולם את אופי מקום העבודה לרבות מכס ארוך ,חולצה עם שרוולים ועלי בטיחות המתאימות לאופי העבודה וגורמי הסיכון לרבות מקדם מיעת החלקה גבוה. .15הקבלן מתחייב להדריך את כל עובדיו לגבי סיכוים בעבודה ,שיטות עבודה בטיחות ושימוש בציוד מגן וכן לגבי כל אפשרות להשפעה סביבתית שעלולה ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 49מתוך 52 להיגרם בגין פעילותם ועבודתם וכיצד למוע זאת ,להדרכות יבוצע רעון שתי. הדרכות יבוצעו ע"י מדריך בטיחות בהתאם לתקות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים( ,התש"ט.1999- .16הקבלן מתחייב להעסיק עובדים שהוסמכו לביצוע העבודה בהתאם לדרישות החוק וסקרי הסיכוים שבוצעו על-ידו טרם תחילת העבודה .הקבלן יחזיק אישורי הסמכה לכל עובדיו זמיים להצגה כשיידרש לכך. .17הקבלן יעביר לממוה הבטיחות/מזמין העבודה ,טופס תיעוד הדרכה המכיל לכל הפחות את רשימת העובדים ,מספרי תעודות הזהות ,תפקידם ,ושאי ההדרכה וחתימתו של כל עובד על השתתפות בהדרכה ,בוסף יעביר את תעודת מדריך מוסמך של מבצע ההדרכה כדרש בחוק .ושאי ההדרכה יכללו לפחות את הושאים הבאים :מדייות הבטיחות ,מושגי יסוד בבטיחות ,עבודה עם חומרים מסוכים -אחסה ,שימוש ,ציוד מגן אישי דרש ופעולות בחירום )שפיכת החומר ופגיעה באדם( ,בטיחות בחשמל ,ארגון סביבת העבודה -סדר ויקיון ,חסימת אזורי עבודה ,ציוד מגן אישי ,היגייה אישית -גהות תעסוקתית. .18עם כל שיוי צוות העובדים ,יחויב הקבלן בהדרכות בטיחות ואיכות הסביבה מחודשת לעובדיו המצטרפים .באחריות הקבלן לתעד הדרכות אלו. .19עבודה בגובה תבוצע ע"י עובדים שהוסמכו לביצוע עבודה בגובה תוך יישום כל הדרישות שקבעו בתקות הבטיחות בעבודה)עבודה בגובה(. .20עבודות חשמל יתבצעו ע"י חשמלאי המוסמך לביצוע העבודה בלבד בהתאם לחוק החשמל ותקותיו בדגש על רמות ההסמכה המפורטות שם. .21עבודות חשמל יתבצעו ע"י 2עובדים לפחות. .22הקבלן מתחייב להעסיק עובדים שהוסמכו לביצוע עבודות חשמל בהתאם לדרישות החוק וסקרי הסיכוים שבוצעו על-ידו טרם תחילת העבודה .הקבלן יחזיק אישורי הסמכה לכל עובדיו זמיים להצגה כשיידרש לכך. .23כל שיוי של מצב קיים בתשתית החשמל חייב בעדכון תוכית החשמל של הלוח/מתקן ובאישור מזמין העבודה. .24הקבלן מתחייב לספק לאתר עבודה שבו עוסקים בעבודה בה יכולים להיות אדים ,גזים ,עשן או גורמים כימיים אחרים וכן גורמים פיסיקליים או ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 50מתוך 52 ביולוגיים ,כולם או מקצתם והידועים כגורמי סיכון ,ציוד בדיקה ומדידה של אוירה רעילה ו/או פיצה ו/או מקריה ו/או גורמת זק בריאותי. .25הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכיסת עובד לבור או שוחה או תא או כל מקום מוקף ,כל עוד לא יתן היתר ממזמין העבודה ולא קטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות גזים מסוכים ,וכל עוד לא סולקו הגזים בעזרת אמצעים מעשיים ,וכל עוד לא עשה איטום או מיעה בדרך טכולוגית אחרת של חדירת גזים ,בכל עת שבו עשוי עובד להימצא במקום המוקף ,וכל עוד לא בוצעה בדיקה אותה אשר תוצאותיה יצביעו על אי הימצאות גזים מסוכים במקום .לחילופין ,העובד יוכס למקום המוקף לאחר שקוימו כל דרישות התחיקה בושא כולל :קיבל הדרכה בדבר כל הסיכוים שבעבודתו, קטו אמצעים מעשיים להכסה והוצאת אדם ,הוא לבוש מכשיר שימה מתאים וקיים מפקח מחוץ לאזור הסכה בקשר עין או רדיו עם מבצע העבודה. .26הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידיים מטלטלים המופעלים בחשמל תקיים, העומדים בתקים הן לעיין בידוד כפול ,הן לעיין עמידות בתאי עבודה בסביבה פיצה והן בעמידות בתאי לחות ו/או רטיבות .כל כלי עבודה המחובר לכבל מאריך יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק פחת(, בין שהלוח קבוע ובין שהוא ייד. .27הקבלן מתחייב לקוט בסידורי בטיחות הבאים בעת ביצוע עבודה חמה )מלווה באש /יצוצות או חום( ,יקבל היתר עבודה חמה מהמזמין ,ירחיק מטעי אש ,כשיתן ,למרחק 10מטר לפחות אחרת יכסה אותם בשמיכת ריתוך ,ידאג להימצאות צופה אש עם מטפה מיטלטל למעה ראשוי ויפקח על אזור העבודה כחצי שעה לאחר סיום העבודה החמה. .28הקבלן מתחייב לעמוד בכל החוקים והתקות הסביבתיים הרלווטים לתחום עבודתו. .29הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך צמצום הזק האפשרי לסביבה. .30הקבלן מתחייב לשע את כל הפסולת ,שגרמה בגין עבודתו ,ע"פ הדרש בחוק וכן פיוי כל הפסולת יעשה לאתר המורשה ע"פ דין. .31בהקשר לכל העבודות משחרר הקבלן את המזמין מאחריות וחובה מכל סוג שהם שיהיו מוטלים ו/או יחולו בקשר עם בטיחות בעבודה ו/או שמירת העובדים ורווחתם כאמור לעיל ,ומבלי לפגוע באחריות הקבלן לפי הוראות ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 51מתוך 52 אחרות בחוזה ,הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין עבור כל תביעה ו/או דרישה ו/או זק ו/או תשלום שיידרשו ממו ו/או שיוצאו על ידו לכיסוי כל האמור לעיל. .32כאמור לעיל ,אין ברשימת החובות שמו לעיל כדי להגביל את האחריות של הקבלן לכל האמור בחוקים ,בפקודה ובתקות וכן הקבלן מתחייב להוג כפי שקבלן סביר והג בעת ביצוע עבודה בעלת אופי דומה לעבודה המוזמת. קראתי והבתי את הכתוב ואי מתחייב לפעול לפיו החברה__________________ שם ומשפחה______________________ ת.ז ____________________ .תאריך __________________________ חתימה ___________________ ___________________________________________________________ מכרז פומבי 03/2015ביצוע פרויקט שיפוץ והקמה של פרגולות בבניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 52מתוך 52
© Copyright 2024