לצפייה בפרטי המכרז לחצו כאן
עיריית רעננה מכרז פומבי מס' 1/2017בדבר אספקה ,התקנה ,ותחזוקה של מערכת קשר אלחוטית עיריית רעננה מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקה ,התקנה ,ותחזוקה של מערכת קשר אלחוטית. את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ,לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ,ניתן לרכוש תמורת תשלום של 700ש"ח (התשלום לא יוחזר) ,במשרדי מחלקת נכסים בעירייה ,רח' אחוזה ,103רעננה ,בימים א' -ה' ,בשעות העבודה. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום ,במשרדי מחלקת נכסים והתקשרויות בעירייה בתיאום מראש בטלפון .09-7610250 על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה למדד ,בלתי מותנית ,לטובת העירייה (המחאות פרטיות ,שטרות וכיו"ב לא יתקבלו) ,על סך של 60,000ש"ח שתעמוד בתוקפה עד ליום . 7.5.2017 ההצעה תוגש בשתי מעטפות נפרדות (המעטפה המקצועית והמעטפה הכספית) ,אשר תוכנסנה למעטפת המכרז והכל כמפורט בסעיף 8במסמך א' .על מעטפת המכרז יש לרשום "מכרז פומבי מס' 1/2017ויש למסרה ביד במשרדי הלשכה המשפטית בעיריית רעננה ,רחוב אחוזה ,103בימים א' -ה' (למעט בערבי חג וימי חג) בשעות ,09:00-15:00לא יאוחר מיום _ 7.2.2017בשעה .15:00 לא תתקבל מעטפה אשר תימסר מאוחר ממועד זה. פתיחת מסמכי המכרז תיערך ב 8.2.2017 -אלא אם כן תשלח הודעה אחרת בעניין. המציע חייב להמציא אישור כי הינו עוסק מורשה ,מנהל ספרי חשבונות כחוק ,ביכולתו להשיג את כל המשאבים ,האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל הדין ,וכי יש לו ניסיון מוכח והמלצות ,הכל כמפורט בתנאי המכרז. מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז ,לא תובא הצעתו לדיון כלל בוועדת המכרזים. העירייה רשאית לפצל את נושא המכרז בין מספר זוכים ואין היא מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. זאב בילסקי ראש העיר 1 מסמך א' עיריית רעננה מכרז פומבי מס' 1/2017בדבר אספקה ,התקנה ,ותחזוקה של מערכת קשר אלחוטית הוראות למשתתפים במכרז נשוא המכרז .1 .1כללי 1.1 עיריית רעננה (להלן :העירייה) מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית ,הכל על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. 1.2 נשוא המכרז הינו הקמה ומתן שירותי תחזוקה של מערכת קשר אלחוטית אוטונומית עבור שימוש שוטף של מחלקת הביטחון ועבור שימוש של בעלי תפקידים בחירום. 1.3 הספק הזוכה יבצע את העבודות בהתאם למפרט הטכני הכלול בבקשה להצעת המחיר. 1.4 מיד לאחר קבלת צו התחלת עבודה יפעל הספק הזוכה למימוש הפרויקט על פי סדר הפעולות הבא: א .ביצוע סקר קליטה. ב .הכנת מסמך SOWוהגשתו לאישור העירייה. ג. ד. ה. ו. 1.5 1.6. התקנת תחנות הממסר. ביצוע פיילוט לבדיקת הקליטה ברחבי העיר כולל הכיסוי התוך מבני. התקנת המכשירים הנייחים. התקנת מערכת השליטה והבקרה. ז .התקנת המערכת לאיחוד תחנות הממסר. ח .בדיקות קבלה .בדיקות הקבלה יכללו בין היתר אישור בודק מוסמך למתקן החשמל כולל הארקת האנטנות ואיור קונסטרוקטור להתקנת התרנים והאנטנות. ט .ביצוע הדרכה ותיעוד. י .כניסה לתקופת הרצה. יא .תיקון תקלות בתקופת ההרצה. יב .מסירת המערכת וכניסה לשירות משך ביצוע העבודה – הספק הזוכה ישלים את העבודה עד לשלב י' לעיל בסעיף ג .1.תוך 60ימים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה. הפיקוח על העבודות יבוצע על ידי המתכנן או על ידי נציגה המוסמך של העירייה 1.7.לפני ביצוע כל שלב משלבי העבודה יביא הספק הזוכה לאישור נציג העירייה את רשימת הפריטים בהם יש בכוונתו להשתמש באותו שלב .לאחר קבלת אישור מנציג העירייה יוכל הספק להשתמש בפריטים המאושרים. 2 .2 מסמכי המכרז המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן ,יחד ולחוד "מסמכי המכרז": א. מסמך א' – מסמך הוראות למשתתפים במכרז נספח א' 1למסמך ההוראות למשתתפים -דוגמא לא מחייבת לנוסח ערבות מכרז. נספח א' 2למסמך ההוראות למשתתפים -נוסח תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976 - נספח א' 3למסמך ההוראות למשתתפים -נוסח תצהיר בדבר קיום זכויות עובדים. נספח א' 4למסמך ההוראות למשתתפים -נוסח תצהיר בדבר היעדר מניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א.2001 - ב. מסמך ב' -הצהרת והצעת המציע (כתב כמויות) ג. מסמך ג' -הסכם המכרז ונספחיו: מסמך ג' -1אישור על קיום ביטוחים מסמך ג' – 2הוראות הממונה על הבטיחות ד. .3 מסמך ד' -מפרט טכני תנאי הסף להשתתפות במכרז רשאים להשתתף במכרז מציעים היכולים לספק ,להתקין ,ולתחזק מערכת קשר אלחוטית ואשר עומדים בכל התנאים המצטברים כמפורט להלן נכון ליום הגשת ההצעות למכרז : א. מציע אשר לו אישור עדכני מאת רו"ח או פקיד שומה ,על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו ,1976 -ורישומו של המציע כעוסק מורשה לצורכי מע"מ. ב. מציע שהיו בעל וותק של לפחות 5שנים הקודמות למועד הגשת ההצעות למכרז, במתן שירותים כעסק פעיל בתחום של הספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכות קשר אלחוטיות נשוא מכרז זה. מציע שהינו בעל ניסיון מוכח באספקה ,התקנה ותחזוקה של לפחות 3מערכות קשר אלחוטיות לגופים מוסדיים /חברות /רשויות מקומיות וכו' במהלך שלש השנים האחרונות ( )2015 ,2014 ,2013אשר כל אחת מהמערכות כללה לפחות: ב 200 .1מכשירי קשר נישאים. ב .2ממסר דיגיטלי אחד לפחות. ב .3מערכת ניהול אשר הותקנה לאחת משלש המערכות. המציע מפעיל מוקד שירות ותמיכה טלפוני הזמין לקבלת קריאות שירות 24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע 364 ,ימים בשנה. ג. ד. 3 ה .המציע מעסיק ( 5חמישה) טכנאי חוץ מוסמכי יצרן הציוד המוצע על ידו ובעלי וותק של שנתיים לפחות בתחזוקת מערכות נשוא מכרז זה. ברשות המציע קיים במלאי בכל עת לפחות ממסר דיגיטלי אחד אשר יכול לשמש ו. כחלופה לממסרים שיותקנו בעירייה וזאת בעת התרחשות תקלה אשר תיקונה מצריך פירוק הממסר הקיים ולקיחתו לתיקון במעבדה מלאי של יותר ממסר אחד יזכה את המציע בניקוד איכות גבוה יותר. .4המסמכים שיש לצרף להצעה לצורך הוכחת המציע על עמידתו בתנאים להשתתפות יש לכלול את המסמכים הבאים: א. פירוט הנסיון הנדרש בסעיף 3ב' ואישור רואה חשבון או עו"ד כי למציע 5שנות וותק בתחום של הספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכות קשר אלחוטי נשוא מכרז זה. ב. פירוט של הפרויקטים שביצע המציע אשר עונים לדרישה בסעיף 3ג' .הפירוט יוגש בתצהיר חתום ע"י מנכ"ל החברה ויאומת ע"י עורך דין .יש לספק את הנתונים הבאים עבור כל פרויקט: שם הלקוח לו הותקנה המערכת. פרטי המערכת שהוקמה כולל הרכב הציוד שהותקן. תאריך גמר הפרויקט ומסירתו ללקוח. שם ,תפקיד ומספר טלפון של איש הקשר אצל הלקוח עימו ניתן לברר פרטים לגבי הפרויקט. ג. תאור של מוקד השירות והתמיכה של המציע אשר יכלול :אמנת השירות לה המציע מחוייב בעיתות שגרה ובעיתות חירום ,כמות מוקדנים ,תחומי מומחיות ,דרכי התקשרות ,אופן הטיפול בפניות מפתיחת קריאה ועד לסיום תיקון התקלה ,תעדוף פונים וכל נושא אחר אותו המציע מעוניין לכלול במענה לסעיף. ד. אישור חתום ומאומת ע"י עורך דין הכולל :פרוט השמות של חמשת ההנדסאים/טכנאים לפחות וקורות חיים אשר מועסקים ע"י המציע ואשר הוסמכו ע"י יצרן הציוד המוצע ע"י המציע .המציע יצרף את תעודות ההסמכה של היצרן עבור כל אחד מההנדסאים/טכנאים ואת הוותק שלו בחברה .תעודות הסמכה של הנדסאים/טכנאים נוספים יזכה את המציע בניקוד איכות גבוה יותר. ה. אישור חתום ומאומת ע"י עורך דין כי ברשות המציע קיים במלאי בכל עת לפחות ממסר דיגיטלי אחד אשר יכול לשמש כחלופה לממסרים שיותקנו בעירייה. 4 ו. במידה והמציע הינו תאגיד ,יצורפו צילום של תעודת הרישום של התאגיד ,מסמכי ההתאגדות ,תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של רישום החברה מרשם החברות ,ככל שמדובר בחברה בע"מ ,ואישור עדכני מעו"ד או רו"ח בדבר האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז. ז .מציע אשר יגיש תצהיר בדבר עמידה בדרישות חוק עסקאות עם גופים ציבוריים התשל"ו 1976 -חתום על-ידו ומאושר על ידי עו"ד בנוסח המצורף כמסמך א2- למכרז. ח .מציע אשר יגיש תצהיר בדבר שמירה על זכויות עובדים ועמידה בכלל דיני העבודה, חתום על-ידו ומאושר על ידי עו"ד ,בנוסח המצ"ב כמסמך א' 3-למכרז. ט .מציע אשר יגיש תצהיר בדבר היעדר מניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים ,חתום ומאושר על ידי עו"ד ,בנוסח המצ"ב כמסמך א' 4למכרז. י .ערבות בנקאית ,כמפורט בסעיף 5להלן. יא .קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .5 ערבות בנקאית המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית חתומה ,אוטונומית ,בלתי מותנית בנוסח מקובל בבנק מוכר בישראל (דוגמא של נוסח ערבות אשר נוסחה לא מחייב מצורפת כמסמך א' )1 -שתעמוד בכל התנאים המצטברים להלן: .1 הערבות תהא על סך מדויק של ₪ 60,000לטובת העירייה. .2 הערבות תהא צמודה למדד של חודש דצמבר 2016שפורסם בחודש ינואר 2017 .3 הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 7.5.2017 .4 הערבות תהא אינה מותנית וניתנת על פי תנאיה לגביה תוך 7ימים על ידי פניה חד -צדדית של ראש העירייה או נציג מטעמו. למסמך זה מצורפת דוגמא לא מחייבת לנוסח הערבות כנספח א' .1המציעים רשאים להיעזר בנוסח לדוגמא אך לא מחויבים להיצמד לנוסח שלה .חובה על המציעים להגיש ערבות בנקאית בנוסח מקובל של בנק מוכר בישראל העונה במדויק על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה. הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה ,לאחר שייחתם חוזה עם הזוכה. הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל במדויק -לא תידון כלל. המציע יישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכים בקבלת הערבות. העירייה תהיה רשאית להורות על חילוט הערבות בכל מקרה בו הזוכה במכרז חזר בו מהצעתו ו/או לא המציא את המסמכים שחובה עליו להמציאם ,בהתאם לתנאי המכרז. הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל לא תובא לדיון כלל .העירייה רשאית לדרוש מהמציע מסמכים שלא צורפו להצעתו. 5 .6 הבהרות מסמכי המכרז א. לא יאוחר מיום , 24.1.2017יודיע המציע בכתב ללשכה המשפטית בעירייה (להלן: "המנהל") על כל סתירות ,שגיאות ,אי התאמות או חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי המכרז ,ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז. ב. המציע יצרף את ההודעה ואת התשובות להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה. ד. המנהל ימסור עותק של השאלות והתשובות שנמסרו לכל אחד מהמציעים וכל מציע יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו. ה. מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שניתנו ע"י המנהל אלא אם התשובות ניתנו לו בכתב ,כאמור בסעיף זה ,והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה. .7בחירת ההצעה הזוכה 7.1הצעות המציעים ייבחנו במדד איכותי ( 30%ממשקל ההצעה) ובמדד כמותי (70% ממשקל ההצעה) וככלל ,ההצעה שתזכה לניקוד המשוקלל הגבוה ביותר תהיה ההצעה הזוכה. 7.2עיריית רעננה תמנה צוות לבחינת ההצעות אשר יכלול נציגים ממחלקת הביטחון, נציגים ממינהל רכש ולוגסטיקה ויועץ המכרז .תהליך הבחינה של ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה הינם כמפורט להלן: 7.3תהליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בארבעה שלבים: שלב א' :בדיקת תנאי הסף. שלב ב': חישוב ציון האיכות. שלב ג': חישוב ציון המחיר. שלב ד': חישוב הציון הכולל (איכות ומחיר) ודירוג ההצעות. 7.4שלב א' :בדיקת תנאי הסף בשלב זה תיערך בדיקה אם ההצעה עומדת בתנאי הסף ,כפי שהוגדרו במסמכי המכרז .הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל. 6 7.5שלב ב' :חישוב ציון האיכות א .ציון האיכות יתקבל כממוצע משוקלל של ציוני האיכות בנושאים הבאים: הנושא מס' המשקל 1 איכות השירות והתחזוקה 25% 2 המלצות של לקוחות 25% 3 תמיכת המערכת בעברית 20% 4 מערכת שליטה ובקרה 10% 5 מספר טכנאים מוסמכי יצרן 5% 6 כמות ממסרים דיגיטליים במלאי 5% 7 אישור כמפעל חיוני ותקן המשכיות עיסקית ISO 22301 5% 8 תחנת שירות באזור השרון 5% 9 סה"כ 100% 7.6 הפרמטרים לפיהם יקבע הציון בכל אחד מהנושאים יהיה כלהלן: 7.6.1איכות השירות והתחזוקה א. כמות נציגים במוקד – .30% ב. משך זמן למענה לשיחה בשעות הפעילות – .20% ג. משך זמן למענה לשיחה לאחר שעות הפעילות – .25% ד. התרשמות על טיב השירות מלקוחות המציע – .25% 7.6.2המלצות של לקוחות א. מקצועיות הצוות המבצע – .20% ב. מקצועיות מנהל הפרויקט – .20% ג. עצמאות בביצוע .20% ד. עמידה בלוח זמנים – .20% ה. איכות בדיקות הקבלה – .10% ו. איכות ההדרכה וההטמעה – .10% 7 7.6.3תמיכת המערכת בעברית א .תמיכה מלאה של המערכת בעברית (אפשרי שמערכת הניהול בלבד תתמוך באנגלית). ב .לצורך הוכחת עמידה בדרישה זו יצרף המציע אישור חתום ומאומת ע"י עורך דין כי המערכת המוצעת ע"י המציע תומכת בעברית באופן מלא. 7.6.4מערכת שליטה ובקרה א .איכון משתמשים כמתואר בסעיף ב 4 .6 .במפרט הטכני .25% - ב .מערכת הקלטה – .25% ג .קבלת שידור מלחצן מצוקה – .20% ד .קבלת התראה מכשיר ללא פעילות – .10% ה .יכולת דיבור של מערכת הניהול עם מכשירי הקצה – .5% ו .ניהול וביצוע משימות – .5% ז .הקמת קבוצות רנדומלית – 5% ח .משלוח הודעות טקסט – .5% .7.5.5 טכנאים מוסמכי יצרן א .עבור כל טכנאי מוסמך יצרן נוסף ל 5 -הטכנאים הנדרשים בתנאי הסף יקבל המציע ניקוד של .1% 7.5.6 ממסרים דיגיטליים במלאי א .מציע אשר ברשותו במלאי בכל עת ממסר דיגיטלי נוסף או יותר יקבל את מלוא הניקוד בסעיף זה. 7.5.7מפעל חיוני והמשכיות עיסקית א .לצורך הוכחת עמידה בדרישה זו יציג המציע אישור ממשרד הכלכלה או מרשות החירום הלאומית או ממל"ח על היותו מפעל חיוני או אישור עמידה בתקן המשכיות עיסקית ISO 22301או תקן ישראלי .22301 ב .מציע אשר יציג אישור מפעל חיוני או אישור עמידה בתקן המשכיות עסקית יקבל את מלוא הניקוד. 8 7.5.8 תחנת שירות א. מציע אשר לו תחנת שירות באזור השרון (רעננה ,כפר סבא ,הרצליה) יקבל את מלוא הניקוד בסעיף זה. 7.6ציון האיכות המינימלי 70נקודות .הצעה שלא תקבל את ציון האיכות המינימלי ,לא תעבור לשלב ג' של הבדיקה .כל ההצעות שעברו את ציון האיכות המינימלי יעברו אוטומטית לשלב הבא. 7.7הצעה שקיבלה את ציון האיכות הגבוה ביותר ,תקבל באופן אוטומטי את מלוא ניקוד האיכות במכרז ,ויתר המציעים יקבלו את הניקוד היחסי באופן אליו ,לפי הנוסחה הבאה: חלוקת הציון של ההצעה הנבחנת בציון של ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר והכפלת התוצאה ב.100 - 7.8שלב ג' א. בשלב זה תיבדק הצעת המחיר .ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר, תקבל באופן אוטומטי את מלוא ניקוד המחיר ,ויתר ההצעות תיבחנה ביחס אליה ,לפי הנוסחה הבאה :חלוקת אחוז ההנחה של ההצעה הנבחנת באחוז ההנחה הגבוה ביותר והכפלת התוצאה ב.100 - 7.9שלב ד' א .שקלול ציון האיכות עם הציון הכמותי .ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר מבין כל ההצעות שיגיעו לשלב זה תוכרז כהצעה הזוכה ,אלא אם תתקיימנה נסיבות מיוחדות. נוסחת השקלול תהיה: הציון הכולל = X 70ציון המחיר X 30 +ציון האיכות 100 .8 100 אופן הגשת ההצעות המציע יגיש את הצעתו ,על פי המפורט להלן: הצעת המציע תוגש במעטפה אחת אשר על גביה יירשם "מכרז פומבי 1/2017ובתוכה תהיינה 2מעטפות חתומות נפרדות (מעטפה מקצועית ,מעטפה כספית). א .המעטפה המקצועית -המגיש יגיש את מסמכי המכרז ונספחיו ללא מסמך ב' (הצעת והצהרת המציע) ,בשני עותקים ,חתומים בחתימה מקורית על ידו (חותמת +חתימה, בכל עמוד).ועל גביה לציין " :המעטפה המקצועית" ב .המעטפה הכספית -במעטפה אחת נפרדת וסגורה המציע יגיש את מסמך ב' בלבד (הצעת והצהרת המציע) ב 3 -עותקים .ועל גביה לציין "המעטפה הכספית". 9 על כל מציע לחתום ולהטביע חותמתו על כל דף ודף של מסמכי המכרז ובכלל זה על גבי מסמכי הבהרות אשר ישלחו (באם ישלחו) למציעים במסגרת ההליך המכרזי. ג. כל מציע יידרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 5להלן. ד. את ההצעות יש למסור במחלקת נכסים והתקשרויות ,בקומת הקרקע של בניין העירייה ברחוב אחוזה ,103רעננה ,במעטפה סגורה כאמור לעיל ,בציון מכרז פומבי מספר .1/2017 ה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא עד 7.2.2017שעה 15:00במחלקת נכסים והתקשרויות ברחוב אחוזה 103רעננה .מסירה ביד. הצעה שתגיע לאחר המועד הנקוב לא תתקבל ,התיבה תנעל במועד המצויין. .9דרישת פרטים מהמציע א .העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים בדבר אפשרויותיו הכספיות והמקצועיות ו/או כל פרט אחר הרלוונטי לעמידתו של המציע בתנאי המכרז ,כתנאי להתקשרותה עמו, והמציע יהא חייב לספק לעירייה את הפרטים. ב .על המציע להיות בעל יכולת כספית כדי לעמוד בתנאי התשלום של העירייה שוטף 60 + יום. .10הצהרות המציע א. הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז ,כמוה כהצעה ואשור שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים ונהירים לו ,וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם .כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. ב. אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להוסיף למסמך מהמסמכים שהועברו אליו ,ו/או תנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או ההסכם. למען הסר ספק ,על המציע לחתום בשולי טופס קיום הביטוחים ללא עריכת שינוי כלשהו על גביו .בשלב הגשת ההצעות למכרז אין צורך להחתים את המבטח של המציע אולם על המציע להעביר את הדרישות הביטוחיות לגורם המבטח אותו ולאשר ,כי ביכולתו להתחייב כנדרש במידה ויזכה במכרז .כל הסתייגות של המציע ו/או המבטח ,ככל שתהיה ,תובא לידיעת העירייה על פי הנוהל המפורט בסעיף 6 להלן. ג. .11 העירייה רשאית לראות בכל שינוי ,מחיקה ,הוספה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעת המציע. מסמכי המכרז -רכוש העירייה מסמכי המכרז הינם רכושה של העירייה וקנינה הבלעדי ,והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות לעירייה עפ"י מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. 10 .12 חובת הזוכה במכרז א. זכה המציע במכרז (להלן " -הזוכה") -יהא עליו לחתום על ההסכם ולהחזירו לעירייה כשהם חתום ,תוך 7ימים מתאריך הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז. ב. כן יהא על המציע להמציא לעירייה במעמד מסירת ההסכם ערבות בנקאית לביצוע ופוליסות ביטוח -הכל כמפורט בהסכם (מסמך ג'). ג. לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים קטנים א' ,ב' כולם או חלקם תהא העירייה רשאית להתקשר עם מציע אחר עפ"י ההסכם וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי .לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומו. התקשרה העירייה עם מציע אחר כאמור לעיל מתחייב הזוכה לשלם לעירייה את ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתו הוא והעירייה רשאית לצורך זה לחלט את הערבות כאמור בסעיף 5לעיל במלואה. היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות כאמור בסעיף 5לעיל במלואה. ד. .13 אין באמור בסעיף קטן ג' לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז. החלטות העירייה אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה שזכתה לציון המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית להתחשב בין היתר ,ביכולתו של המציע ובכושרו לתת את השירות הנדרש ברמה מעולה. ככל שתתקבלנה הצעות כשרות בעלות ציון משוקלל זהה (הגבוה ביותר) ,רשאית העירייה על פי שיקול דעתה הבלעדי לבצע הגרלה בין ההצעות הכשרות הזהות בעלות הציון הגבוה ביותר. .14 הגשת ההצעות ,מועדים א. את ההצעות לרבות תיקונים ו/או עדכונים שהועברו למציעים עד למועד הגשת המכרז ,יש למסור ביד במעטפה סגורה שתוכנס לתיבת המכרזים אשר במחלקת נכסים והתקשרויות בעירייה בציון מכרז פומבי מס' 1/2017 ב. שעה 15:00 המועד האחרון להגשת ההצעות הוא לא יאוחר מיום 7.2.2017 במחלקת נכסים והתקשרויות ברחוב אחוזה ,103רעננה. הצעה שתגיע במועד המצוין. לאחר המועד הנקוב לא תתקבל, התיבה תנעל ג .פתיחת מסמכי המכרז תיערך ביום , 8.2.2017אלא אם כן תינתן הודעה אחרת בעניין. 11 נספח א'1- דוגמא לנוסח ערבות בנקאית למכרז נוסח ערבות זה הינו דוגמא בלבד ונוסחו כלשונו אינו מחייב .על הערבות המוגשת מטעם המציע לעמוד בכל דרישות סעיף 5למסמך ההוראות למשתתפים תאריך____________ : לכבוד: עיריית רעננה א.נ,. הנדון :כתב ערבות מס' …………………………….. על פי בקשת ________________ (להלן – המבקש) בקשר למכרז פומבי מס ____________ ,הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל ___________( ₪במילים: _____________ ש"ח) ,בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – "המדד") המדד של חודש ____________שפורסם ביום____________-לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות. סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך 7ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י העירייה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש. תוקף ערבות זה יהיה עד ליום ___________כל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת ,אלא אם הוארכה על ידינו. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. בכבוד רב, בנק __________________ סניף __________________ 12 נספח א2 - תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976- אני הח"מ __________ ,נושא ת.ז .מס' _________ ,וכן__________ נושא ת.ז. מס'_________ ,מורשי החתימה מטעם המציע במכרז ______________ שמספרו _______________ (להלן :נותן השירותים) ,לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת שאם לא כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,מצהירים בזאת בכתב כי : עד מועד ההתקשרות לא הורשעו נותן השירותים ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות ,ואם הורשעו ביותר משתי עבירות – כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. "אמצעי שליטה" " ,החזקה" ,ו – "שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) תשמ"א – .1981 "בעל זיקה" – כל אחד מאלה: ( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים. ( )2אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה: (א) בעל השליטה בו: (ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים: (ג) מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה: אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט השירותים: בנותן ששולט מי בידי מהותית שליטה הורשע בפסק דין ,חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק עובדים זרים "הורשע" שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג (.)31.10.2002 "חוק עובדים זרים" חוק עובדים זרים(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א – 1991 "חוק שכר מינימום" חוק שכר מינימום התשמ"ז – 1987 13 "מועד ההתקשרות" ()1 לענין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז – המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; ()2 לענין התקשרות בעסקה בלא מכרז – המועד שבו הוגשה לגוף הציבורי ההצעה ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה; ואם לא הוגשה הצעה כאמור – מועד ההתקשרות בעסקה; "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום ,ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק; "שליטה מהותית" החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. הננו מצהירים כי זהו שמנו ,זו חתימתנו ותוכן תצהירנו אמת. _____________ תאריך ____________ תאריך ______________ שם המצהיר +חתימה ____________ שם המצהיר +חתימה אימות חתימה אני ח"מ ,עו"ד ____________ מ.ר ________ .מאשר בזאת כי ה"ה ___________ אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז .מס' __________ וה"ה ___________ אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז ,__________ .אשר הינם מורשי חתימה מטעם המציע ___________שמספרו __________שהינו המציע במכרז מס' ________ ,חתמו על הצהרה זו בפניי אחרי שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר אמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,אישרו נכונות הצהרתם וחתמו עליה בפני. ___________ _____________ שם חותמת וחתימה __________ תאריך 14 נספח א'3- נוסח תצהיר בדבר קיום זכויות עובדים תצהיר בתצהיר זה: "תושב ישראל" - כמשמעותו בפקודת מס הכנסה. "בעל שליטה" - כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981 - "חוקי העבודה" - כמפורט ברשימה המצורפת לתצהיר זה. אני הח"מ ___________ נושא ת.ז/.ח.פ ________ .תושב ישראל המציע במכרז לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות לעירייה. הנני מצהיר ומתחייב כי באם אזכה במכרז ,אקיים אחר האמור בכל חוקי מדינת ישראל ובין השאר את האמור בחוקים הבאים: חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט.1959 - חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א.1951 - חוק דמי מחלה ,תשל"ו.1976 - חוק חופשה שנתית ,תשי"א.1950 - חוק עבודת נשים ,תשי"ד.1954 - חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו – .1965 חוק עבודת הנוער ,תשי"ג.1953 - חוק החניכות ,תשי"ג.1953 - חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)* ,תשי"א.1951 - חוק הגנת השכר ,תשי"ח – .1958 חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג.1963 - חוק הביטוח הלאומי( ,נוסח משולב) ,תשנ"ה.1995 - חוק שכר מינימום התשמ"ז – .1987 חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב.2002 - 15 כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אפעל בהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף הרלוונטי שבו אני נותן את שירותיי לעירייה. המציע יסמן את נוסח/י ההצהרה הנכון לגביו מבין שלוש האפשרויות שלהלן: אני הח"מ מצהיר כי אני ו/או בעלי שליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה מעולם לא הורשענו במי מהעבירות המפורטות במסמך זה. אני הח"מ מצהיר כי אני ו/או בעלי שליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, הורשענו ,בפסק דין חלוט ,בשתי עבירות או יותר לפי אחד או יותר מהחוקים המנויים בסעיף 2 עם זאת, לעיל (המציע יפרט את שמות החוקים ,)_________________________:יחד ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות. אני מצהיר בזאת ,כי בתאריך_______________. העבירה האחרונה חוק לפי __________ נעשתה הנני הח"מ מצהיר ,כי אני ו/או בעלי שליטה ב________ ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה ,הורשעתי/עו בשלוש השנים האחרונות שקדמו להגשת הצעתי למכרז כמפורט להלן: עבירה על חוקי עבודה ________________________ : עבירה בדין הפלילי לפי חוק ____________________ : נקנסתי על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה והמסחר בגין עבירה על חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה. מועד מתן הקנס ___________ וסכום הקנס (בש"ח) __________ לבקשתכם אצרף אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה והמסחר בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם. הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. ____________ ________________ שם המצהיר תאריך אישור עורך-דין הנני מאשר כי היום __________ ,הופיע ה"ה ____________________ הנושא ת.ז .מס' מרחוב _______________, עוה"ד בפני ___________________, __________________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני. עורך דין__________________________________ : חתימה וחותמת 16 נספח א' 4 נוסח תצהיר בדבר קיום הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים התשס"א 2001 - אני הח"מ __________ נושא ת.ז .מס' ___________ (להלן" :המצהיר") לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמור את האמת שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: הנני מצהיר כי אני וכל מי מטעמי ובכלל זה כל העובדים המועסקים על ידי ו/או אשר יועסקו על ידי בעתיד בעבודות נשוא מכרז זה במוסדות חינוך ו/או מוסדות בהם שוהים חסרי ישע מקיימים ויקיימו את כל הוראות החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים התשס"א – ( 2001להלן" :החוק") ובכלל זה : כי אני ו/או בעל זיקה אלי ו/או כל מי אשר מועסק על ידי לא הורשענו בעבירות מין כלשהן. כי אני ובעל זיקה אלי לא קיבלנו ולא נקבל לעבודה במוסד ו/או עבודה עם מוסד כהגדרתו בסעיף 1לחוק בגיר שהורשע בעבירות מין שאותה ביצע בהיותו בגיר ונידון עליה לשנה מאסר בפועל או יותר. לעניין סעיף זה – "בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי השוכר ואם השוכר הוא חבר של בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו. "שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח – .1968 הנני מצהיר כי שמי הוא _______________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי – אמת. תאריך_________________________ : שם המצהיר +חתימה _______________ אישור בהתאם לסעיף 15לפקודת הראיות (נוסח חדש) ,תשל"א – ,1971אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר )__________.מרחוב _________ מאשר/ת כי ביום _____ בחודש ___ שנת _____ הופיע בפני מר/גב' __________שזיהה עצמו על ידי ת.ז .מס' _________ .המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת שאם לא כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. _________________ ,עו"ד 17 מסמך ב' מכרז פומבי מס' 1/2017בדבר באספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכת קשר אלחוטית הצהרת והצעת המציע לכבוד עיריית רעננה א.נ,. הצהרת המציע .1 אני הח"מ [שם מלא ומספר זהות] _______________________________ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי לאספקה ,התקנה ותחזוקת מערכת קשר אלחוטית ,כמפורט במסמכי המכרז. .2 הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז ,לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות ,כל מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז ,המפרטים ,תנאי העבודה ,מקומות העבודה ותנאיהם ,וכל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודות ,ידועים ומוכרים לי ,אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי .לאחר שביקרתי ,אם יש לי צורך בכך ,במקומות ביצוע העבודות ובדקתי אותם ואת המערכות בהם ,אני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות ,ובכלל זה לבצע את העבודות ו/או כל חלק מהן בהתאם להצעתי ,לפי המחירים הנקובים על ידי במסמך זה. .3 אני מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי: א. הנני בעל הידע ,המומחיות ,הכשירות ,הרישיונות ,ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז ,גם מבחינת המימון וגם מבחינה מקצועית ,בהתאם לכל מסמכי המכרז. ב. הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז ,כמפורט בתנאי המכרז והוראות למשתתפים (מסמך א'). 18 ג. מבלי לגרוע מן האמור ,ברשותי או בכוחותיי להשיג את כל כוח האדם המיומן והציוד המקצועי הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז ואני מעסיק עובדים וכוח אדם מקצועי ומיומן בהתאם לדרישות המכרז ומסמכיו. ד. הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז והעירייה תתקשר איתי בהסכם ,אבצע את העבודות נשוא המכרז ,בהתאם למסמכי המכרז ,הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים בהצעתי ,לשביעות רצונם המלא של המנהל והעירייה. ה. כן הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז והעירייה תתקשר עימי בהסכם אשמור על קשר מידי ורצוף עם המנהל ,במהלך כל תקופת ההתקשרות והכל על חשבוני. ו. עוד הנני מתחייב לא להסב ולא להעביר את ההסכם ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין פרט אם קיבלתי לכך הסכמה מאת העירייה בכתב ומראש .למען הסר ספק ,ידוע לי כי לא אורשה להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות ,אלא לאחר קבלת אישור המנהל מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,לא יהא בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויותיי עפ"י מסמכי המכרז ,לרבות אחריותי כלפי העירייה ,הכל כאמור במסמכי המכרז. ז. ידוע לי כי לא אהיה זכאי להמחות את זכותי לקבלת סכום כל שהוא מהעירייה לפי הסכם זה לאחר ,אלא אם קיבלתי מראש הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה. העירייה תהא רשאית לסרב לבקשתי בעניין זה ,לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות תנאים בדבר הגדלת הערבויות או קביעת בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם. ח. כמו כן אני מתחייב לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן ו/או הנחייה לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז. .4 .5 ט .ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה ,גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה ,מחייבת אותי. ידוע לי כי עליי להציע אחוז הנחה אחד וגורף על כל סעיפי כתב הכמויות (בסכום הכולל של )₪ 1,256,210לא כולל מע"מ .עוד ידוע לי כי אחוז ההנחה המינימלי שאני רשאי להציע עומד על .1%ידוע לי כי באם אנקוב באחוז הנחה הנמוך מ 1% -הצעתי תיפסל. הנני מצהיר כי המחירים המוצעים על ידי עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז (לאחר ניכוי אחוז ההנחה) הם כמפורט בהצעתי וכוללים את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז והחוזה בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיי נשוא החוזה ,לרבות כוח אדם ,חלקי חילוף ,ציוד ,אביזרים, חומרים ,חומרי עזר ,כלי עבודה ,מכשירים ,כלי רכב ,נסיעות (לרבות ביטול זמן בגין נסיעות) ,הובלות ,ביטוחים ,רישוי והיתרים ,בדיקות ,ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא 19 המכרז .המחירים המוצעים על ידי יחולו על כל פריטי כתב הכמויות בפרק הרלוונטי ועל כל כמות שתוזמן ממני בכל מועד שתוזמן. .6 מובהר לי בזאת כי לא תשולם לי כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז ,על כל הכרוך בה ,מעבר למחירים המוצעים על ידי. כן מובהר לי כי כל מס ,היטל ,תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה ,יחולו עליי וישולמו על ידי .לצורך כך ,תנכה העירייה מהסכומים שיגיעו לי כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין ,והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי. .7 ידוע ומוסכם עלי כי התמורה נקבעה בגין מהות הסעיף ו/או הפריט ו/או העבודה ללא קשר להיקף או לצורך בו הם נדרשים ,למורכבותם ,לאופיים ,למידת הדחיפות בביצועם ,למשך הזמן הנתון לביצועם ,לקיומו של פיקוח נדרש לצורך ביצועם /היעדר פיקוח ,למועד בו נדרשו /בו הם מבוצעים וכיו"ב. הנני מצהיר כי אשלם לעובדים בוגרים שיעבדו במסגרת חוזה זה ,מחיר שעת עבודה כולל עלויות מעביד ורווח קבלני ובכל מקרה לא פחות מהקבוע בחוק שכר מינימום .בנוסף הנני מתחייב להגיש אחת לחצי שנה הצהרה של רואה חשבון לפיו הנני משלם על פי החוק לעובדי לרבות כל התנאים הסוציאליים המגיעים להם . .9 להבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית חתומה בסכום של ( ₪ 60,000שישים אלף ) ₪ צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,לפי דרישות המכרז כאמור בסעיף 5למסמך א' לתנאי המכרז. .10 אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן ,וזאת תוך 7 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: .8 א. לחתום על החוזה ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום. ב. להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה להבטחת קיום תנאי החוזה ,ע"ס ,₪ 120,000 (מאה ועשרים אלף )₪בהתאם לדרישות החוזה .הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ,הכל כמפורט בחוזה. ג. להמציא לכם אישור קיום ביטוחים ,כמפורט במסמכי המכרז והחוזה. ד. להמציא לכם הצהרת בטיחות חתומה על ידי ועל ידי הממונה על הבטיחות בעירייה, כמפורט במסמך תנאי המכרז. .11 אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף 10לעיל ,כולן או מקצתן ,או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו ,אאבד את זכותי לביצוע העבודות והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי ,הכל 20 כמפורט במסמכי המכרז .כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז .הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות העירייה עם מציע אחר במקומי .כן הנני מתחייב כי במקרה בו תתקשר העירייה עם מציע אחר כאמור דלעיל ,יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי ,והעירייה רשאית להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל. .12 הנני מצרף להצעתי את כל המסמכים הנדרשים ,כמפורט במסמך 4למסמכי המכרז – תנאי המכרז והוראות למשתתפים .ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעתי. עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע /מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי ,ניסיוני ,מומחיותי ,אפשרויות המימון ,התאמתי לביצוע העבודות ,לרבות המלצות ,וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים ,להנחת דעתה .אם אסרב למסור מסמך ,הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. .13 ידוע ומוסכם עלי כדלקמן: א. במידה ואזכה במכרז דנן ,ההתקשרות עמי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי גזברות העירייה וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף בממון ביצוע העבודות ,ככל שישנם. ב. במקרה בו לא יהיה לעירייה תקציב מאושר לביצוע העבודות ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים ו/או ההרשאות לביצוע העבודות כמפורט לעיל ,לא תבוצענה העבודות על ידי ו/או לא יבוצע חלקן של העבודות אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך. ג. העירייה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ,כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. .14 הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר עם ביטול המכרז ,הקטנת היקפו ,הגדלת היקפו ,דחיית ביצועו או חלק ממנו או שינוי היקף העבודות המועברות לביצועי בכל זמן שהוא ,מכל סיבה שהיא ,כמפורט דלעיל .מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל ,לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי נזק .כמו כן ,לא תהא לי כל תביעה בגין אי ביצוע העבודות מכוח המכרז בהיקף מסוים. 21 .15 הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של 90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז .במידה ותדרוש העירייה יוארך תוקפה של הצעתי לתקופה נוספת. .16 ידוע לי ואני מסכים כי במידה וינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז ,תעמוד הצעתי בתוקפה עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת 30יום. .17 אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד ,היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד ,ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד. .18 הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ,לשינוי או לתיקון ,והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור דלעיל. 22 .9 הצעת המציע - נתונים ומחירים – הנחיות למציע .1המציע ימלא את אחוז ההפחתה המוצע על-ידו למחירי כתב הכמויות .אחוז ההפחתה המוצע יחול על כל הפריטים המופיעים בכתב הכמויות לרבות שירות ותחזוקה. .2לא ניתן להציע אחוז הפחתה שונה לכל טבלה .יש להציע אחוז הפחתה מינימלי של ,1%לא ניתן להציע תוספת למחירי כתב הכמויות. .3המחירים המוצעים ע"י המציע ,כמפורט בהצעה (קרי מחירי כתב הכמויות בניכוי אחוז ההפחתה המוצע ע"י המציע) (להלן" :מחיר התמורה") כוללים את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות .למען הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו .על אף האמור לעיל יתווסף לתמורה מע"מ ,בשיעורו עפ"י דין ,אשר ישולם ע"י העירייה. .4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל ההיטלים הממשלתיים ,מכס ,בלו ,מס קניה וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחיר התמורה. .5המציע יצרף להצעתו מפרטים טכניים וקטלוגים מקוריים לציוד המוצע על ידו ויפרט במקום המיועד במפרט הטכני את שם היצרן ,דגם הפריט ומק"ט הפריט ליד כל פריט המוצע על ידו .יובהר כי הפירוט נדרש לצורך בחינת התאמת הציוד/הפריט המוצע לדרישות המפרט הטכני .מעבר לכך אין בסוג הדגם המוצע כדי להשפיע על בחירת ההצעה הזוכה. .6כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצרופותיה למשך 90יום מהמועד הקבוע להגשת ההצעות .העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה לתקופה נוספת כפי שתורה העירייה ובכלל זה להאריך ,על חשבונו ,את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע להבטחת קיום הצעתו ,והמציע חייב יהיה לעשות כן. .7המחירים בכתב הכמויות ישמשו כמחירון להרחבות עתידיות עד לתום תקופת האחריות .רכש פריטים בתקופת האחריות יהיה על פי המופיע בכתב הכמויות בניכוי אחוז ההפחתה. 23 .8הארכת תקופת האחריות ,מעבר ל 3 -שנות אחריות ושירות הכלולות במכרז זה תהיה על פי הצעת המחיר ,של הספק הזוכה ,כמופיע בכתב הכמויות. .9כל המחירים בכתב הכמויות שלהלן יהיו מחיר מלא ,סופי וקבוע ,בין היתר יכללו: מחירי התקנה ואינטגרציה לכלל המערכת. תקופת אחריות באתר המזמין. בדיקות קבלה. S.O.W. תיעוד והדרכה. סיוע טכני. עלויות מיסוי כחוק ,למעט מע"מ ,ביטוח וכיו"ב. כל העבודות ,החומרים וחומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה ,על פי כל דרישות המפרט והמתכנן. הובלת החומרים וכלי העבודה למקום העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת העובדים למקום העבודה וממנה. אחסנת החומרים במקום העבודה ,כלים ,מכונות ,ציוד וכדומה וכן עבודות שבוצעו עד למסירתן הסופית. 24 כתב כמויות פריטים/עבודה מס' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 תאור הפריט /עבודה כמות אספקה והפעלה של מכשיר קשר נישא הכולל צג צבעוני ולוח מקשים כמתואר במפרט הטכני .המכשיר כדוגמת מוטורולה DP4801או שווה ערך מאושר ע"י העירייה מע"ד למכשיר נישא אוזניה למכשיר נישא אספקה והפעלה של מכשיר קשר נייד על פי המתואר במפרט הטכני .המכשיר כדוגמת מוטורולה DM4601או שווה ערך מאושר ע"י העירייה הספקה ,התקנה והפעלה של מזוודות חפ"ק כמתואר במפרט הטכני אספקה והפעלה ממסר כמתואר במפרט הטכני אספקה ,התקנה והפעלה דופלקסר וארון תקשורת "19 אספקה והתקנה יחידת כח כולל מצברים לגיבוי 72שעות כמתואר במפרט הטכני אספקה והתקנה לוח חשמל ליחידת הכח כמתואר במפרט הטכני בדיקת בודק מוסמך של מערכת החשמל ,הממסר והארקת אנטנות הספקה ,התקנה והפעלה מלאה של מערכת שליטה ובקרה כמתואר במפרט הטכני הספקה ,התקנה והפעלה של מערכת לחיבור בין ממסרים כמתואר במפרט הטכני אנטנה לרכב 200 מחיר יחידה (לא כולל מע"מ) 2,700 540,000 200 50 5 250 350 2,300 50,000 17,500 11,500 5 2 2 2 2 2 1 1 3 27,000 10,500 5,000 9,000 5,000 2,000 60,000 60,000 180 135,000 21,000 10,000 18,000 10,000 4,000 60,000 60,000 540 4 2 3 3 2 2 85 1,000 1,200 140 200 900 4,500 340 4,000 2,400 420 600 1,800 9,000 28,900 984,660 אנטנה למבנה ספק כח כבל אנטנה לרכב התקנה ברכב התקנה במבנה התקנת ממסר כולל אנטנה לכיסוי קליטה כמתואר במפרט הטכני מטען לרכב סה"כ כללי סה"כ (לא כולל מע"מ) כתב כמויות שירות מס' 1 2 3 4 5 תאור שכירות תדר פרטי לשנה כמתואר במפרט הטכני שרות שנתי למכשירים נישאים על פי המתואר במפרט הטכני שרות שנתי למכשירים ניידים על פי המתואר במפרט הטכני שירות שנתי לערכות חפ"ק שירות שנתי לממסר על פי המתואר במפרט הטכני סה"כ כללי כמות תקופת השירות 2 200 5 5 2 3שנים 3שנים 3שנים 3שנים 3שנים מחיר יחידה לשנה (לא כולל מע"מ) 25,000 120 190 8,100 5,600 סה"כ (לא כולל מע"מ) 150,000 72,000 2,850 24,300 22,400 271,550 25 פריטים/עבודה +שירות ותחזוקה סה"כ ₪ 1,256,210לא כולל מע"מ אחוז הנחה המוצע ע"י המציע- אין להציע אחוז הנחה הנמוך מ1% - סה"כ לאחר הפחתה 17%מע"מ סה"כ כולל מע"מ מובהר בזאת כי הצעה שתנקוב באחוז הנחה הנמוך מ 1% -תיפסל. 26 מסמך ג' הסכם שנערך ונחתם ברעננה ביום ___________ לחודש ___________ בין: בשנת 2017 עיריית רעננה מרח' אחוזה ,103רעננה. (להלן" :העירייה") מצד אחד; לבין: _______________ ,ת.ז /.ח.פ____________ . באמצעות המורשה מטעמו מר _____________ ת.ז_______________ . מרח' _____________________ טל' ____________ פקס _________ (להלן" :הקבלן") מצד שני; הואיל: וביום __________ פרסמה העירייה מכרז פומבי מס' 1 / 2017לקבלת הצעות לאספקה ,התקנה ותחזוקת מערכת קשר אלחוטית. והואיל: והקבלן הגיש הצעתו למכרז הנ"ל; והואיל: וועדת המכרזים בישיבתה מס' ________ מיום __________ המליצה על קבלת הצעת הקבלן; והואיל: ולאחר עיון בהמלצת ועדת המכרזים החליט ראש העירייה ביום __________ להתקשר עם הקבלן בחוזה זה; אי לכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 27 המבוא: .1המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הגדרות .2בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן ,ההגדרות בצידן (אלא אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין): א. "גזברית העירייה" - - לרבות כל מי שיבוא בשמה או מטעמה. ב. "העירייה" ג. "המנהל" ד. "העבודות" – העבודות הדרושות לאספקה ,התקנה ותחזוקת מערכת קשר אלחוטית ,כמפורט בצווי תחילת עבודה כפי שיומצאו לקבלן, כהגדרתן בחוזה זה ,במפרט הטכני ובכל מסמכי המכרז ,והכל לפי שיקול דעת העירייה ומבלי להתחייב על היקף העבודות. ה. "המפקח" - מי שמתמנה מזמן לזמן על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודה או כל חלק ממנה עבור העירייה. ו. "הקבלן" - ז. עובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה "עובדי הקבלן" - שליחיו בביצוע העבודות ששרותיהם יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי או בקשר אליהם וכל מי שהקבלן אחראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו. - עירית רעננה. מי שהוסמך על ידי העירייה לשמש מנהל לצורך חוזה זה. לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים ,וכן כל מי שפועל בשמו ומטעמו בביצוע העבודה. .3מסמכי החוזה א. כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה. ב. בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה ,ובהיעדר הנחייה אחרת מאת המנהל ו/או המפקח ,כוחה של זו שבנספחים עדיף ומכריע על כוחה של ההוראה האמורה בחוזה. .4היקף החוזה הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודות ע"י הקבלן ועל חשבונו לרבות כח-אדם ,החומרים ,ציוד, מכונות ,מיתקנים ,אמצעי הפירוק ,הרמה ,ההעברה ,ההובלה ,ההרכבה והכיוון ,כלי הרכב ,בדיקות 28 קבלה ,הדרכה וכל דבר אחר בין קבוע ובין ארעי הנחוץ לשם כך הכל כמפורט במסמכי המפרט הטכני ובמסמכי המכרז. הקבלן יידרש לשירות בתקופת האחריות כהגדרתה במסמכי המכרז וללא תשלום נוסף. ככל שתדרוש העירייה מהקבלן גם שירות בתקופה שמעבר לתקופת האחריות -יספק הקבלן שירותים אלו כהגדרתם במפרט הטכני ובתמורה לתשלום הנקוב בפרק א' לכתב הכמויות בסעיף זה. .5מהות העבודות א. בכפוף לאמור בהסכם זה ובנספחיו ,מתחייב הקבלן לבצע את העבודות כמתואר במפרט הטכני וביתר מסמכי המכרז ,בכמות שתוזמן ממנו מעת לעת ,במועדים המפורטים במפרט הטכני ובמקומות אשר יצוינו בהזמנות עבודה חתומות שיועברו לקבלן מעת לעת. ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במפרט הטכני וביתר מסמכי החוזה ,יכללו העבודות אספקה ,התקנה והפעלת המערכות במוסדות חינוך ובמוסדות העירייה ,לרבות התוספים/ות ,האביזרים ,העזרים והחלפים ,אחריות מלאה ,שירות ותחזוקה לכל המערכות והרכיבים שהותקנו ,הכל בהתאם להוראות החוזה ,המפרט הטכני ולהנחיות העירייה. ג. למען הסר ספק ,מוסכם ומוצהר בזאת במפורש כי הבעלות על המערכות וכל הרכיבים והציוד הנלווה מוקנית לעירייה ,והם יישארו קניינה הבלעדי של העירייה ,מבלי שלקבלן תהא כל טענה ו/או תביעה בגין כך. .6התחייבות לביצוע א. העירייה מוסרת בזאת לקבלן ,על פי צרכיה ,בכפוף לתקציבה המאושר על ידי גזברות העירייה ובהתאם לשיקול דעתה והקבלן מקבל בזאת על עצמו לבצע העבודות בקבלנות ,כקבלן עצמאי ,הכל בהתאם להוראות החוזה ולמסמכי המכרז האחרים ,להנחת דעתו המוחלטת של המנהל ,וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו. ב. למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי התקשרות העירייה עם הקבלן מכוח חוזה זה וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי גזברות העירייה וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף בממון ביצוע העבודות ,ככל שישנם. ג. יובהר כי העירייה תזמין עבודות מהקבלן מעת לעת ,בהתאם לצרכיה ,לשיקול דעתה ,תקציבה, בכפוף לאישור תקציבי ובהתאם להזמנות תקציביות מאושרות וחתומות כדין וצווי התחלת עבודה שיימסרו לקבלן. 29 ד. הקבלן מסכים ומצהיר בזאת במפורש כי ידוע לו שהעירייה רשאית שלא לבצע באמצעותו את העבודות כלל ,או לא לבצען במלואן ,אם מחמת אחד הטעמים המנויים לעיל ואם מחמת סיבה אחרת כלשהי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או סעד אחר בגין העבודות שלא בוצעו כאמור .למען הסר ספק ,הקבלן מוותר בזאת במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור ,לרבות טענה בנוגע להיקף העבודות אשר נמסרו לביצועו. הקבלן יבצע את העבודות שיוזמנו ממנו ,בקצב שיוזמנו ממנו ,במחירי הצעתו. ה. הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך הנקוב בצווי התחלת עבודה שימסרו לו על ידי המנהל, ויידרש לסיימן תוך 60ימי עבודה ממועד קבלת צו התחלת עבודה. ו. אם לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודות כאמור דלעיל ,העירייה תהיה רשאית למסור את ביצוע אותה עבודה לידי קבלן אחר או לבצעה בעצמה ולחייב את הקבלן בהוצאות ביצוע כל העבודה על ידי הקבלן אחר ,לרבות הוצאות נלוות ,גם אם מחירי העבודה יעלו על מחיר העבודה בהצעת הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין. ז. לצורך צמצום הפרעה לפעילות השוטפת ,המנהל יהא רשאי לדרוש מהקבלן לבצע את העבודות בשעות אחה"צ/הערב /הלילה ,ללא תמורה כלשהי בגין כך. ח. הספק הזוכה יעמיד צוות מימוש אשר בראשו יעמוד מהנדס ויכלול מנהל פרויקט ומומחה טכני בתחום הרלוונטי. ט. הקבלן מתחייב לשמור על קשר מידי ורצוף עם המנהל ולהיות זמין לביצוע העבודה .לצורך כך עליו להיות מצויד באמצעי קשר קבועים ו/או ניידים ,אותם יחזיק על חשבונו ,כגון :טלפון קווי ,מכשיר טלפון נייד ,ביפר ומכשירי קשר אשר ישודרו בתדר של העירייה ,במשך כל שעות היממה. י. הקבלן יהא אחראי על מתן שירותי הדרכה לנציגי העירייה בנושאים שונים הקשורים למערכות המותקנות ,כמפורט במפרט הטכני ,וללא תשלום נוסף. יא .כמו כן ,הקבלן יידרש להעמיד מוקד שירות טלפוני ,אשר יאויש בנציגי שירות מקצועיים 24שעות ביממה 364ימים בשנה ,הכל כמפורט במפרט הטכני וללא תשלום נוסף. יב. מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה ,העירייה תהא רשאית להזמין ביצוע עבודות בהיקפים התואמים לצרכיה ,עפ"י שיקול דעתה המוחלט ,ומבלי שתהא מחויבת באיזה אופן שהוא להיקף עבודות כלשהו ,והקבלן מתחייב לבצע העבודות בנאמנות ,בשקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון העירייה, בכל היקף שיידרש ,ובהתאם להוראות העירייה ובמחירי הצעתו .למען הסר ספק ,התמורה לפי חוזה זה תקבע רק ע"פ העבודות שבוצעו בפועל בהתאם להזמנות העירייה עפ"י חוזה זה. 30 .7תפקידיו וסמכויותיו של המפקח א. מבלי לגרוע מיתר סמכויות המפקח עפ"י הסכם זה ,מוסכם ומוצהר כי בנוסף למנהל אשר יהיה נציג העירייה לעניין הסכם זה ,כמפורט בהסכם ,יהיה הקבלן כפוף להנחיות המפקח .המפקח מוסמך לבקר ,לבדוק ולפקח על טיב העבודה ,החומרים בקשר לביצוע העבודה ,רמת ביצועה ,כוח האדם בהקשר לביצועה ,קיום רציפות ואופי הקשר עם העירייה והכל בהתאם להוראות החוזה .כן יהיה רשאי המפקח למסור הודעה לקבלן בדבר אי אישורם של עבודה או חלקה ,או שימוש בחומרים /חלקים .ניתנה הודעה כנ"ל יפסיק הקבלן את אותה העבודה או השימוש באותם החומרים /החלקים עד לקבלת החלטתו של המנהל ,אשר הינה סופית ואינה ניתנת לערעור .על הקבלן למלא אחר הוראות המפקח ,לשתף עמו פעולה ולאפשר לו לבקר כל עבודה המבוצעת ע"י הקבלן. ב. הפיקוח אשר בידי המנהל ו/או בידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי תנאי חוזה זה ולמילוי כל הדרישות שבדין והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות ,השגיאות ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידיו. .8הסבת החוזה העברת זכות א. הקבלן לא יסב ולא יעביר את החוזה ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על פיו לאחר ,במישרין או בעקיפין ,פרט אם קבל תחילה הסכמה לכך מאת העירייה בכתב ומראש. ב. הקבלן לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי הסכם זה לאחר ,אלא אם קבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת גזברית העירייה. ג. בכלל זה מתחייב הקבלן כי לא יעביר 50%ומעלה ממניותיו אלא לאחר שקיבל אישור מראש ובכתב של העירייה. .9קבלני משנה א. מבלי לפגוע באמור ביתר הוראות החוזה ,הקבלן אינו רשאי למסור את ביצועה של עבודה מסוימת כלשהי ,מתוך העבודות הקשורות בביצוע העבודה והכלולות בחוזה לקבלן משנה ,בלי שקיבל תחילה את אישורו מראש ובכתב של המנהל. ב. מבלי לגרוע מן האמור בס"ק א' ,קבלן המשנה יהיה רשום בפנקס הקבלנים במקצוע אותו הוא נדרש לבצע מטעם הקבלן באותם מקצועות בהם יש רישום ברשם הקבלנים .קבלן המשנה ייצג את הקבלן 31 ויחויב לפעול על פי כל הכללים עליהם חתום הקבלן .הקבלן לא יקבל תוספת תמורה עקב העסקת קבלני משנה מטעמו. ג. לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ממנה אף אם יגיעו לו או לקבלן כספים מאת העירייה. ד. מסירתה של עבודה כלשהי על ידי הקבלן לקבלן משנה ,לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו על פי החוזה והקבלן נשאר אחראי לכל הפעולות ,השגיאות ,ההשמטות המגרעות והנזקים שנגרמו ע"י קבלן משנה ,או שנגרמו מחמת התרשלותו ,ויהיה דינם כאילו נעשו ע"י הקבלן ו/או נגרמו על ידו. .10תכניות במקום העבודה תכניות והעתקים מכל מסמך ,המהווה חלק מהחוזה ,יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה .המנהל או המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה. .11אמצעי בטיחות וזהירות א. הקבלן מתחייב להתקין ,לספק ולהחזיק ,על חשבונו ,שמירה ,גידור ,תמרורי אזהרה ,לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה ,ולביטחונו ונוחיותו של הציבור ,ובכל מקום שיידרש על ידי המנהל או המפקח ,או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי .על הקבלן להגן על אזור ביצוע העבודות ,על העבודות ועל הציוד בכל אמצעי סביר ו/או כל אמצעי אחר שיידרש ע"י המפקח כך שלא יינזקו בכל נזק שהוא ,לרבות כתוצאה מתופעות מזג אויר ומתופעות לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים ,אבק ,קורוזיה ,רוח אבן ,גניבות שריפות ,פריצות וכיו"ב. ב. הקבלן מתחייב לפעול בזהירות המרבית ותוך נקיטה בכל אמצעי הבטיחות והזהירות ,בשים לב לכך שמדובר בביצוע עבודות במוסדות עירייה פעילים. ג. למען הסר ספק ,ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירי הצעת הקבלן ,ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו. ד. נקיטת אמצעי בטיחות נאותים בביצוע העבודות מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה ,הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר ,בהתאם לכל דין ,לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד – 1954 (להלן" :חוק ארגון הפיקוח") ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל – ( 1970להלן" :פק' הבטיחות") והתקנות על פיהם ,בהתאם להנחיות המפקח העבודה הראשי במשרד העבודה, בהתאם לתצהיר הבטיחות החתום על ידו ,בהתאם לנספח בטיחות – כללי ,המהווים חלק בלתי 32 נפרד ממסמכי המכרז ,ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על בטיחות בעבודה ,כפי שיינתנו בטרם יתחיל הקבלן בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה ומעת לעת. ה. מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה הקבלן מצהיר ומתחייב להימנע מלבצע עבודה כלשהי מהעבודות נשוא חוזה זה בטרם יעבור תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות בעירייה ,ביצע כל הוראה של הממונה על הבטיחות ,במידה וישנה כזו ,המהווה הוראה אשר נקבעה ע"י הממונה על הבטיחות כהוראה שיש לבצע לפני התחלת ביצוע העבודות במסגרת המכרז ,חתם בפניו על הצהרת בטיחות כדוגמת ההצהרה המצ"ב כחלק ממסמכי המכרז דנן והגיש אותה לממונה ולמנהל. ו. במידה והממונה על הבטיחות נתן הוראה אשר ביצועה מהווה תנאי לאישורו להתחלת ביצוע העבודות יכול הקבלן להתחיל בביצוע העבודות ,מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ,רק לאחר שהשלים את הוראות הממונה על הבטיחות לשביעות רצונו המלאה של הממונה. .12זכות גישה למנהל ,למפקח ולכל אדם שהורשה לכך על ידי המנהל תהא זכות כניסה למקום העבודה ,ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה ,או מובאים ממנו חומרים ,מכונות וחפצים כלשהם לביצוע העבודה ,והקבלן חייב לאפשר זכות גישה זו. .13תשלום תמורת זכויות הנאה אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות ההנאה או שימוש כלשהו ,כגון :לצורכי רכישת מוצר ,או זכות מעבר או שימוש ,או כל זכות דומה ,יהא על הקבלן לקבל הזכות האמורה מבעליה ,והתשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן יחול על הקבלן בלבד. .14העירייה רשאית לעשות פעולות במקום הקבלן כל פעולה שהקבלן התחייב לבצע והוא לא ביצע ,וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והוא לא מילאה – רשאית העירייה לשים קבלן אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו ,ובלבד שנשלחה אליו לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל ,והדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע בהודעה. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של העירייה בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין. .15שלילת זכות עכבון מוסכם בזה כי אין ולא תהיה לקבלן זכות חזקה כלשהי במקום/במבנה /בדרך לצורך ביצוע העבודה עפ"י הוראות ותנאי חוזה זה .כן מוסכם כי אין ולא תהיה לקבלן זכות עכבון כלשהי במקום/במבנה/ בדרך ו/או בכל חלק של אלה ובכל הנמצא עליהם ,והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין ,אם מוקנית לו זכות כזו. .16פגיעה בנוחות הציבור הקבלן מתחייב ,כי תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה כל פגיעה או הפרעה לנוחות הציבור ולא תהיה כל הפרעה ,שלא לצורך ,בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בדרך כלשהי ,או בזכות השימוש וההחזקה 33 ברכוש ציבורי כלשהוא ומתחייב לעבוד גם בשעות מעבר לשעות הפעילות במוסדות החינוך ,לרבות בשעות אחה"צ/הערב/הלילה ,ללא תשלום תוספת כלשהי לסכום החוזה. .17פעילות קבלנים אחרים לפי הוראות המנהל ,חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהעירייה אישרה וכן לעובדיהם לבצע עבודות כל שהן במקום העבודה או בסמוך אליה .כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה אתם ולאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשרי ,בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו ,ויהא רשאי לדרוש תשלום סביר כתמורה בעד השימוש האמור .במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום בעד שימוש בשירותים ובמתקנים של הקבלן ,יקבע המנהל את שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן. .18ניקיון מקום העבודה הקבלן יסלק ממקום העבודה ,את עודפי החומרים והפסולת ,ומיד עם גמר העבודה ינקה את מקום העבודה ויסלק ממנו אל כל המתקנים הארעיים ,שיירי החומרים ,הפסולת ,המבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את האתר והעבודה כשהם נקיים ומתאימים למטרתם ,לשביעות רצונו של המפקח. .19ערבות לביצוע החוזה וערבות לתקופת האחריות .20 להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי ההסכם ,כולן או מקצתן ,ולהבטחת ביצוע יעיל ,רציף ותקין של העבודות על פי כל התחייבויות הקבלן ,ימציא הקבלן לעירייה במעמד חתימת ההסכם ,ערבות בנקאית בלתי מותנית בשיעור של 10%מסכום זכייתו (להלן" :ערבות ביצוע") .הערבות האמורה תשמש גם כערבות לכך שהקבלן יחזיר לעירייה את ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות חשבונאיות בחשבונותיו. א. תוקפה של הערבות יהיה למשך חודשיים מתום תקופת ההרצה והכרזה על המערכת כמבצעית. ב. הערבות תהיה ניתנת לחילוט על פי פניה חד צדדית של העירייה. ג. כל ההוצאות הכרורכות במתן הערבות ו/או בחידושה ,תחולנה על הקבלן בלבד. ד. למשך תקופת האחריות ,ימסור הקבלן לעירייה ערבות להבטחת ביצוע העבודות והתיקונים הדרושים בתקופת האחריות (להלן" :ערבות לתקופת האחריות") ,בסך של 5%מסך הזכייה. ה. תקופת האחריות תהא למשך שלש שנים מתום תקופת ההרצה כמוגדר במפרט הטכני (להלן: "תקופת האחריות") .יובהר כי במשך כל תקופת החוזה תשמש הערבות לביצוע כערבות להבטחת האחריות לפי סעיף זה. ו. תוקפה של הערבות יהיה למשך חצי שנה מתום תקופת האחריות. ז. מובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין ,ואילו גבייתה ומימושה של הערבות ,כולה או חלקה ,על 34 ידי העירייה ,לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהקבלן כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. ח. סכום הערבות שנגבה על ידי העירייה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין כל הפרה של הקבלן והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם ,ויהפוך לקניינה הגמור והמוחלט של העירייה מבלי שתהא לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי העירייה או ראש העירייה או גזברית העירייה בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך ,ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של העירייה על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם .היה והערבות תחולט על ידי העירייה והחוזה לא יבוטל ,ימציא הקבלן ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה. ט. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי הינו המדד האחרון הידוע במועד חתימת הקבלן על ההסכם ,והמדד החדש לעניין הערבות יהא המדד האחרון הידוע בעת דרישת חילוט הערבות. י. הערבות תהא אוטונומית ובלתי מותנית ותעמוד לפירעון מידי בלא צורך בהנמקה עפ"י דרישה של ראש העירייה ו/או גזבר העירייה בכל מקרה שלפי קביעתם הפר הקבלן את ההסכם או תנאי מתנאיו ו/או לא ביצע את העבודות או חלקן באופן רציף ותקין ו/או ישתמש בציוד ו/או יבצע העבודות ברמה בלתי נאותה ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו לתקופת האחריות (לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל ו/או המפקח) או במקרה של סכומים המגיעים לעירייה בגין הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות הקבלן .היה והערבות תחולט על ידי העירייה והחוזה לא יבוטל ,ימציא הקבלן ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה. יא .ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על הקבלן בלבד. יב. החליטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם ,ידאג הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם להאריך את תוקף הערבות עד לתום התקופה המוארכת ,או לחלופין יפקיד ערבות בנקאית אוטונומית חדשה בסכום זהה אשר תוקפה עד לתום התקופה המוארכת ,מאת מוסד בנקאי שהעירייה אישרה מראש לעניין זה. יג. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל עת במהלך תקופת החוזה, ותקופות ההארכה ותקופת האחריות ,תהיה /ינה בידי העירייה ערבות/יות תקפה/ות. יד. הוראות סעיף זה יחולו גם על תקופות הארכת החוזה ככל שיהיו כאלה וכן על הערבות לתקופת האחריות ,בשינויים המחויבים. .21אורח מקצועי א. הקבלן מתחייב בזאת כי כל העבודות ,על כל חלקיהן ,תבוצענה בדייקנות ובהתאם להסכם ומסמכיו, באורח מקצועי נכון ,לשביעות רצונם המלאה של המנהל ושל המפקח .עבודות שלגביהן קיימים חוקים ,תקנות ,תקנים צווים ודרישות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות (לרבות משטרת ישראל) 35 תבוצענה בהתאם לחוקים ,לתקנות ,תקנים ,צווים והוראות אלה ובכלל זאת ,הקבלן יפעל בהתאם להנחיות המנהל ובתיאום עם כל הגורמים הנוגעים בדבר. ב. על הקבלן להמציא אישור רשמי מאת הרשויות המוסמכות על התאמת העבודות לחוקים ,לתקנות ולהוראות ותקנים האמורים לעיל וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על הקבלן. ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן מצהיר ,בחתימתו על חוזה זה ,כי הוא זכאי לספק את המערכות והציוד ולבצע את העבודות ו/או כי יש בידו את כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות הרלוונטיים לספק את המערכות והציוד ולבצע את העבודות. ד. עוד מצהיר הקבלן כי אין בהתקשרות עפ"י חוזה זה פגיעה בכל זכויות יוצרים ,זכויות פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו ,וכי לא הוגשה תביעה על הפרת זכויות כאמור. ה. למען הסר ספק ומבלי לפגוע ביתר הוראות החוזה ,הנחיות המפרט הטכני המצורף למסמכי המכרז, נחוצות כולן לביצוע העבודות ומהוות כולן חלק בלתי נפרד מהנחיות חוזה זה. ו. ככל שהקבלן יגרום נזק לרכוש ציבורי במהלך ביצוע העבודות מכח הסכם זה ,יהא עליו ליידע את המנהל בדבר הנזק שנגרם ולתקנו על חשבונו והוצאותיו ולהחזיר את מצב הרכוש הציבורי לקדמותו ,תוך 14יום מיום ההודעה למנהל ,אלא אם המנהל הורה על מועד אחר .על הקבלן לתאם את ביצוע התיקון עם אגף התשתיות בעירייה ,ולבצעו לפי הנחיותיו. ז. כל האמור לעיל יחול גם במקרה שהנזק התגלה ע"י המנהל ולא דווח ע"י הקבלן .יפר הקבלן התחייבותו זו ,תהא העירייה רשאית להיכנס בנעלי הקבלן ולבצע את תיקון הנזקים בעצמה .עלות התיקון שתבצע העירייה תקוזז מהתמורה המגיעה לקבלן ו/או מערבות הביצוע שהפקיד בידיי העירייה. ח. על אף האמור לעיל ,לעירייה שמורה הזכות ,במקרים מיוחדים לפי חוות דעת המנהל ,לבצע בעצמה את תיקון הנזק ולהשית את החיוב על הקבלן כמפורט לעיל. .22אספקת ציוד מתקנים וחומרים א. מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה ,הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד ,האביזרים, המתקנים ,המכשירים ,החלקים ,אמצעי הפירוק ,ההרמה ,ההעברה ,ההובלה ,ההרכבה והכיוון, הפיגומים ,כלי רכב ,החומרים וחומרי העזר ,הכלים ,האביזרים וכוח האדם המיומן (להלן – "האמצעים") הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש .כל האמצעים יהיו מאיכות מעולה ,בטוחים לשימוש ועומדים בכל יתר הדרישות שבחוזה זה ועפ"י כל דין ,לרבות התקנים הרלוונטיים. ב. חומרים ומוצרים )1 כל החומרים והמוצרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יהיו שלמים ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות החוזה ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים. בהעדר תקנים ,יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו על ידי המנהל. 36 )2 מוסכם במפורש ,כי הקבלן אחראי לכל הפגמים ,המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה ,אף אם החומרים או המוצרים עמדו בבדיקות התקנים הישראליים ו/או אושרו על ידי המנהל. .23תקופת החוזה א. תוקפו של ההסכם הינו לשלש שנים ממועד חתימת הקבלן על ההסכם ,או ממועד התחלת העבודה ע"פ צו התחלת עבודה ,לפי המאוחר ביניהם ובלבד שהקבלן יקיים את כל ההתחייבויות לפי הסכם זה לשביעות רצונה המלאה של העירייה (להלן" :תקופת ההסכם"). ב. לעירייה שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההסכם בשנתיים נוספות ,כולן או כל חלק מהן בכל פעם ,כך שסך כל תקופת החוזה לא תעלה על 5שנים. ג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,העירייה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום על- פי שיקול דעתה המוחלט מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול, בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן 30יום מראש .במידה שהחליטה העירייה על ביטול ההסכם כמפורט לעיל תשלח הודעה על כך לקבלן בדואר רשום .הביטול כאמור יכנס לתוקפו תוך 30ימים מיום שתשלח ההודעה כאמור. ד. במידה ותוארך תקופת ההסכם כאמור ,מתחייב הקבלן להחליף את ערבות הביצוע שבידיי העירייה לערבות חדשה או להאריך את תוקף הערבות הקיימת ,כך שלאורך כל תקופת ההתקשרות תהא קיימת בידיי העירייה ערבות ביצוע תקפה. .24תקופת האחריות א. תקופת האחריות תהא למשך 36חודשים מתום תקופת ההרצה ,כמוגדר במפרט הטכני (לעיל ולהלן: "תקופת האחריות"). ב. מבלי לגרוע מהאמור במפרט הטכני ,פגמים ,ליקויים ,וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת האחריות ,מתחייב הקבלן לתקנם ו/או לחדשם ו/או להחליפם ,הכל לפי דרישת המנהל בכתב בתוך המועד שנקבע לכך על ידו ,ועל חשבונו של הקבלן ,ללא קבלת תמורה כלשהי מהעירייה (לרבות הוצאות בגין ציוד ,נסיעות ,שעות עבודה וכל הוצאות מכל מין וסוג) ולשביעות רצונו המלאה של המנהל. ג .לא ימלא הקבלן אחר הוראות סעיף זה ,רשאית העירייה לבצע את העבודות האמורות ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולחייב הקבלן בהוצאות הנגרמות עקב כך ,מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות אחרים העומדים לרשות העירייה בהתאם לחוזה זה לרבות חילוט הערבות ו/או עפ"י כל דין. .25נזיקין לגוף או לרכוש א. הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ,שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך כדי ביצוע העבודה ובקשר אליה ,במישרין או בעקיפין ,לגופו או לרכושו של אדם /גוף כלשהו לרבות לעירייה ו/או לקבלן ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו ,ובכלל זה יהיה הקבלן אחראי 37 כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל חוק אחר ,ויהיה חייב לפצות ולשפות את העירייה ו/או הניזוק(ים) ,לפי המקרה ,על חשבונו והוצאותיו ,בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לכך ,ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו(ה)(הם) .הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את העירייה ,עובדיה ,שלוחיה ,ואת מי שבא מטעמה ,מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה ,לכל אדם ו/או גוף אחר ,לגוף ו/או לרכוש ,בכל עילה שהיא. ב. הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן ,כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי ביצוע העבודות ו/או בקשר איתן ו/או ממעשה או מחדל הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה .הקבלן יפצה וישפה את העירייה בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור. ג. הקבלן יהיה אחראי וישפה את העירייה בגין כל פגיעה או נזק שיגרמו לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. ד. אחריות הקבלן תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת ההסכם .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן יחליף ,על חשבונו ,כל חלק של המערכת אשר נפגם ו/או התבלה , ,וזאת אף לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים. ה. למען הסר ספק ,אחריותו של הקבלן כמפורט בס"ק א'-ד' לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות ,לרבות עובדים ,קבלני משנה וכיו"ב. ו. העירייה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה ,עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון העירייה. ז. מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוצהר בזה ומוסכם ,שכל סכום ו/או פיצוי ,אשר יגיעו לעירייה ו/או שעל העירייה יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' ,בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד ,תהיה העירייה רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לקבלן. ח. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן הנובעת ממהות העבודות ,כמפורט במסמכי המכרז. .26שינויים והוספות והערכת שווים א. הקבלן לא יעשה שינויים או הוספות בעבודה ,אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך בכתב מאת המנהל (להלן" :ההוראה") .שינויים והוספות כאמור לא יהוו עילה לאיחורים וסטיות ביחס ללוח זמנים ,אלא אם ניתנה ארכה בכתב לכך. ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החלקים והחומרים שיסופקו לצורך ביצוע העבודות לפי החוזה יהיו מקוריים מבחינת יצרן ,דגם ומידות .בכל מקרה בו אין הקבלן יכול להשיג את החלקים הדרושים במסגרת מועדי הביצוע הנדרשים או מכל סיבה שהיא ,יגיש הקבלן לאישור המנהל חלקים שווי ערך המוצעים על ידו .יובהר כי המנהל אינו מחויב לאשר את השימוש בחלקים או בחומרים שהציע 38 הקבלן ובכל מקרה לא יקבל הקבלן תוספת תמורה בגין עבודות ההתאמה שיידרשו במקרה זה ,אם יידרשו. ג. המנהל רשאי להורות מיוזמתו על עשיית שינויים והוספות בעבודה מסוימת ובכל חלק ממנה לרבות שינויים והוספות בצורתה ,באופייה ,בסגנונה ,בממדיה וכיו"ב והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו .אין בשינויים או בתוספת סיבה מוצדקת לאיחורים וסטיות ביחס ללוח הזמנים ,אלא אם המנהל מאשר את ההארכה בכתב ,על פי שיקול דעתו. ביטוח .27 26.1 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם הקבלן מתחייב לערוך בחברת ביטוח מורשית כדין לפעול בישראל ,על חשבונו ,בשמו ובשם העירייה ,את הביטוחים המצויינים בנוסח "אישור עריכת ביטוח" המצורף לחוזה זה כנספח ב' ,וזאת בתנאים ,בסכומי הביטוח ובגבולות האחריות המפורטים בנספח לגבי כל ביטוח. 26.2 הקבלן מתחייב להמציא לעירייה תוך 7ימים ממועד חתימת חוזה זה (או באישור העירייה במועד אחר) וכתנאי מקדים לתחילת פעילותו בהתאם להסכם את אשור עריכת הביטוח המצויין בס"ק 26.1לעיל ,כשהוא חתום כדין ע"י המבטח או המבטחים אשר ערכו את הביטוחים .כמו כן מתחייב הקבלן להחזיק את כיסויי הביטוח הנ"ל בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם ,לחדשם לפי הצורך ,ולהמציא מידי תום כל תקופת ביטוח אישור ביטוח מחודש חתום כדין על ידי המבטח אשר ערך את הכיסוי .ידוע לקבלן כי עריכת הביטוחים המפורטים באישור הביטוח והמצאת האישור כאמור על כל תנאיו הינם מעיקרי ההסכם ,ואי עריכת הביטוחים ו/או המצאת האישור במועד יהוו הפרה יסודית שלו .הקבלן מאשר כי העירייה תהיה רשאית למנוע את פעילותו בהתאם להסכם ו/או לנקוט בכל צעד אחר בהתאם לשיקול דעתה ,במקרה ואישור הביטוח החתום לא יומצא לה כנדרש ובמועד. 26.3 26.4 הקבלן מתחייב לשמור את ולעמוד בכל תנאי הביטוחים כנדרש על ידי המבטח ,לשלם בדייקנות את הפרמיה ,וכן לפעול בהתאם לדרישות המבטח. ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף הביטוחים הנזכרים לעיל ו/או לערוך ביטוחים נוספים ,מתחייב הקבלן להרחיב את הפוליסות שנערכו על ידה ו/או לערוך פוליסות חדשות (כולל פוליסה לביטוח עבודות קבלניות בה תיכלל העירייה כמבוטח נוסף) ללא דיחוי ,על חשבונו. הקבלן מאשר בזה כי קביעת הביטוחים בהתאם לאמור לעיל ו/או בדיקתם על ידי העירייה או מטעמה לא תטיל על העירייה או על מי מטעמה אחריות כלשהי כלפיה ,והדבר לא יגרע מחובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין .בכל פוליסת רכוש שתיערך על ידי הקבלן תבוטל זכות השיבוב נגד העירייה ובכל פוליסת חבויות תווסף העירייה כמבוטחת נוספת בגין אחריותה למעשה או מחדל של הקבלן ובכפוף לסעיף אחריות צולבת. 26.5 הקבלן מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח ולעירייה בקרות אבדן או נזק או אירוע העלול לגרום לכך ,ולפעול לשם חקירת האירוע ונסיבותיו ,ושמירת ומימוש זכויות העירייה .מוסכם בזאת במפורש כי דמי ההשתתפות העצמית בגין ביטוחי הקבלן יהיו באחריותו של הקבלן בלבד. 39 26.6 הקבלן מתחייב לגרום לכך שהוראות הביטוח יובאו לידיעת מנהליה ,עובדיה וקבלני המשנה שלה, ותוודא כי השינויים הנדרשים למימוש הוראות חוזה זה ,יבוצעו הן במסגרת ביטוחיה והן במסגרת ביטוח קבלני המשנה שיועסקו ,אם יועסקו ,על ידה בקשר עם ביצוע התחייבויותיה על פי חוזה זה. 26.7 אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועדים כאמור לעיל ,אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי על פי חוזה זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. 26.8 כל עוד נמשכת ההתקשרות בין הקבלן לבין העירייה ,הקבלן מתחייב להמציא לידי העירייה את אישור הביטוח כשהוא חתום כדין על ידי המבטח אשר ערך את הכיסוי וזאת לא יאוחר מאשר 7 ימים לפני תום כל תקופת ביטוח .מידי שנה 26.9 סעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו ,כולו או חלקו ,ע"י הקבלן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 26.10 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייבת החברה בכל עת למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,על מנת שכל העובדים ,השליחים והמשמשים בביצוע התחייבויות החברה על פי חוזה זה ,יהיו בכל עת ,במשך תקופת תוקפו של חוזה זה זכאים לכל הזכויות על פי החוקים המצוינים לעיל. 26.11 החברה מתחייבת להמציא לידי העירייה ,כתנאי מתלה ומקדמי לביצוע איזה מהתחייבויותיה, תוך 7ימים מחתימת חוזה זה ,ובכל מקרה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע התחייבויותיה ,לפי המוקדם ,אישור על קיום ביטוחים בנוסח המצ"ב כנספח ב' כשהוא חתום כדין על ידי מבטחי החברה. 26.12 בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור הביטוח לבין האמור בחוזה זה ,לדרישת העירייה, מתחייבת החברה לגרום לשינוי הביטוחים האמורים באופן מידי ולא יאוחר מ 3 -ימים מדרישת העירייה ,על מנת להתאימם להוראות חוזה זה .מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים ,בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא תטיל אחריות כלשהי על העירייה ולא תצמצם את אחריותו של החברה על פי חוזה זה או על פי כל דין. 26.13 כמו כן מוסכם כי אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועדים כאמור לעיל ,אינה פוטרת את החברה מהתחייבות כלשהי על פי חוזה זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. 26.14 החברה מתחייבת להציג את האישור הנ"ל באופן זה מידי שנה בכל תקופת תוקפו של החוזה, אולם לא יאוחר מ 14 -יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצוין על גבי כל אישור. 26.15 לא התקשרה החברה בכל חוזי הביטוח ,אשר עליה להתקשר בהם על פי הוראות החוזה ,או שלא קיימה במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח ,יחולו ההוראות הבאות: 26.15.1 העירייה רשאית ,לאחר שניתנה לזוכה התראה של ( 7שבעה) ימים ,להתקשר בחוזי ביטוח תחתיה ו/או לשלם דמי ביטוח ,לרבות דמים ,ריבית והפרשי הצמדה ,לפי חוזי הביטוח. 40 26.15.2 עשתה העירייה כאמור בפסקה זו יחולו כל הוצאותיה על החברה .העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לנכות כל סכום ששילמה מכל סכום שיגיע ממנה לזוכה בכל זמן שהוא ,לפי החוזה או לפי חוזה אחר או לפי דין ,ורשאית היא לגבות סכום זה מהחברה בכל דרך אחרת. 26.16 אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות החברה המפורטות בסעיף זה ,או כדי להטיל על העירייה חבות כלשהי. 26.17 סעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו ,כולו או חלקו ,ע"י החברה תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. .28ניכוי כספים מהקבלן העירייה תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים ,או שיגיעו לקבלן ,מאת העירייה ו/או מהערבות ו/או בגין כל דבר ועניין ,את כל הסכומים אשר ,תידרש או תחויב ,לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו לעירייה מהקבלן בהתאם להסכם זה ו/או שעל העירייה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו /או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ו/או כל העשוי להגיע לעירייה מאת הקבלן מכח הסכם או מקור שהוא .האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של העירייה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידיה בכל דרך אחרת. .29קיזוז מוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע לעירייה מאת הקבלן בהתאם להסכם זה ו/או כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום שעל העירייה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ואו מי מטעמו ניתן יהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה ,או מכל סכום אחר שעל העירייה לשלם לקבלן. כן מוסכם כי כל ערבות שניתנה על ידי הקבלן בהקשר להסכם זה ,תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור .האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות העירייה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת העומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה. .30העסקת פועלים א. הקבלן יעסיק פועלים תושבי המדינה ובאישור מחלקת הביטחון של העירייה .כן מתחייב הקבלן להעסיקם בהתאם להוראות כל דין ,לרבות הוראות שרות התעסוקה ,חוק שכר מינימום ,חוק שוויון הזדמנויות וחוק חופש העיסוק. ב. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים כשירים ומקצועיים ,בעלי כל ההסמכות הנדרשות על פי הוראות כל דין ,תקן ,הנחייה ,הוראה וכיו"ב ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה ,בהתאם לאופייה ומהותה של כל עבודה. ג. לפי דרישה בכתב מאת המנהל ,יחליף הקבלן כל גורם המועסק בביצוע העבודות ,אם לדעת המנהל ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,התנהג אותו אדם שלא כשורה ו/או הוא אינו מוכשר למלא את תפקידו 41 ו/או הוא מבצע את תפקידיו ברשלנות ו/או הוא אינו מתאים לתפקיד מכל סיבה אחרת .כמו כן ,עם חתימת ההסכם ,יהא על הקבלן להציג לעירייה אישור משטרה על כך שכל המועסקים מטעמו במסגרת העבודות נשוא מכרז זה ,הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן ב"חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א."2001- ד. בנוסף מתחייב הקבלן להעמיד לאלתר ,לצורך ביצוע העבודות ,בעל תפקיד חלופי ,באופן אשר יימנעו כל עיכוב /דחייה בקצב ביצוע העבודות .בעל התפקיד החלופי יאושר מראש על ידי המנהל על פי שיקול דעתו הבלעדי. ה. אי מילוי הוראות סעיף זה יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש בסך 1,000ש"ח ליום עבודה של גורם כלשהו המועסק בביצוע העבודות ,אשר ימשיך הקבלן בהעסקתו בניגוד להוראות סעיף זה, מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות לעירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין. ו. הקבלן ישלם בעד כל עובדיו ,את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד ,כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה באותו ענף. ז. הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון המפקח ,ושנועדה לשמור על רווחת ,נוחיות ובטיחות העובדים ובכלל זה שיוסדרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה. ח. הקבלן מצהיר כי קרא את מסמך י' ,המכיל סעיפים מחוק עבודת נוער ,התשי"ג – ,1953והוא מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה .כן מצהיר הקבלן כי הובהר לו כי הפרת סעיף מסעיפים אלו על ידו כמוה כהפרה יסודית של החוזה. ט. עוד מצהיר הקבלן כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א – ,1991ובחוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ,1987לצורך התקשרות עם העירייה בחוזה זה ,וכי כראיה חתם על תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז כמסמך ז'1 והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. .31אי קיום יחסי עובד מעביד א. למען מנוע ספק ,מצהירים הצדדים כי הקבלן הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו לבין העירייה ,וכי אין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד. ב. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אין הקבלן זכאי לפיצויי פיטורים ולהטבות אחרות הנהוגות על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד. ג. הקבלן מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו תשלומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי וכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם .הקבלן ישלם בעד כל עובד המועסק בביצוע העבודה את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד ,לרבות תשלום דמי חופשה וכיו"ב ,וכל התשלומים 42 שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן בתשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי דין .הקבלן ישלם בעד עובד ,המועסק בביצוע העבודה ,מסים לקרנות ביטוח סוציאלי ,בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה ,באותו ענף, ברעננה. ד. במידה והעירייה תתבע לשלם סכום כל שהוא לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ,שמקורם בטענת יחסי עובד ומעביד ,ישפה ויפצה הקבלן את העירייה בכל סכום בו תחויב כאמור ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,מיד עם דרישה. .32התמורה א. התמורה בסך ____ ₪הינה סופית ,קבועה ומוחלטת ,וכוללת את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות הקבלן ,לרבות חלקי חילוף ,ציוד ,אביזרים ,חומרים ,חומרי עזר ,כלי עבודה, מכשירים ,כלי רכב ,נסיעות (לרבות ביטול זמן בגין נסיעות) ,ביטוחים ,רישוי והיתרים ,בדיקות קבלה ,ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות ,כוח אדם וכיו"ב. ב. למען הסר ספק מודגש בזאת במפורש כי התמורה כוללת גם את כל הוצאות הקבלן בקשר עם הבדיקות אשר תיערכנה מטעם העירייה ו/או מטעם המפקח ,לצורך קביעת תקינות הציוד ,חלקי הציוד ,אביזרים וחומרים ,לרבות תיקוני ליקויים ,כמפורט במפרט הטכני ,והקבלן לא יהא זכאי לקבלת תוספת כלשהי מעבר לתמורה הקבועה בהסכם בגין הנ"ל. ג. מובהר כי התמורה הינה קבועה בלא קשר למקום בו מבוצעת העבודה ,למורכבותה ,לאופייה ,למידת הדחיפות בביצועה ומשך הזמן הנתון לביצועה ,לקיומו של פיקוח נדרש לצורך ביצוע עבודה /היעדר פיקוח ולמועד בו נדרשה /בו היא מבוצעת וכיו"ב. ד. מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה סופית ,קבועה ,ולא תשולם עליה כל תוספת ,למעט מע"מ כדין. הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה ,מכל סוג שהוא. ה. עוד מובהר במפורש כי כל מס ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו .העירייה תנכה מהסכומים המגיעים לקבלן כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין ,ובכלל זאת מיסים ,היטלים ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן. ו. עוד מוסכם כי העירייה תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לקבלן את כל הסכומים ,הקנסות וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה זה. ז. עוד מותנה תשלום התמורה והיקפה בקיומו של אישור תקציבי מאת הגזברות לתשלומים אלו. .33תנאי תשלום א. בהתאם לאישור העירייה ,התשלום עבור ההקמה (פריטים/עבודה) בניכוי אחוז ההנחה שניתן ע"י הזוכה יועבר אל הקבלן בתנאי שוטף ,60 +שיתחילו להימנות מיום סיום תקופת ההרצה. 43 ב. בהתאם לאישור העירייה ,התשלום עבור שירות התחזוקה בניכוי אחוז ההנחה שניתן ע"י הזוכה יבוצע אחת לחציון בתנאי תשלום שוטף .60 + .34ארכה לסיום העבודה א. על הקבלן לסיים את העבודות תוך 60ימי עבודה ממועד צו התחלת עבודה .יובהר כי על הקבלן לסיים את כל העבודות הנדרשות בצו התחלת עבודה תוך 60ימי עבודה ,גם אם יידרש לבצע עבודות במספר מבנים במקביל. ב. סבור המנהל ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,כי יש מקום להארכת המועד לסיום עבודה מסוימת מחמת שינויים או הוספות ,או מחמת כח עליון ,או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת המנהל ,מתן הארכה יתן המנהל הארכה בכתב לסיום העבודה לתקופה לפי שיקול דעתו הבלעדי. ג. מובהר ומודגש בזאת במפורש כי אין בהארכת מועד כאמור כדי להודות באחריות העירייה למעשה/ מחדל כלשהו בגינם ניתנה הארכת מועד ,וכי בנוסף הקבלן לא יהיה זכאי לקבל תמורה כלשהי בגין הארכת מועד כאמור. ד. לא תינתן כל ארכה על סמך ימים גשומים ,חגים ,הפסקות עבודה ,שביתות או השבתות שהוכרזו על ידי הקבלן ,קבלני משנה שלו או עובדיהם או ארגוניהם המקצועיים ,סגר בשטחים ,אינתיפאדה ועתות חרום או מלחמה .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן בנוגע להעסקת עובדים ו/או קבלני משנה כמפורט בחוזה זה. .35פיצויים מוסכמים א. השלמת העבודות בהתאם לכל צו עבודה שיימסר לקבלן ,תבוצע תוך 60ימי עבודה מיום קבלת צו התחלת עבודה. ב. בגין אי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו לביצוע עבודה/שירות – העירייה תהא רשאית לקנוס את הקבלן בסכומים הנקובים בטבלת SLAבמפרט הטכני. ג. הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים במסמכי המכרז ובמפרט הטכני הינם נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על החוזה. ד. העירייה רשאית לנכות את סכומי הפיצויים המוסכמים מכל סכום שיגיע לקבלן ,בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית העירייה לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. ה. תשלום הפיצויים לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ואין בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר העומדים לרשות העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין. .36הפרת הסכם הפר הקבלן הוראה מהוראות הסכם זה רשאים העירייה ו/או המנהל לעשות כל אחת מהפעולות הבאות: א. לממש את הערבות שניתנה לעירייה כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות הקבלן ע"פ חוזה זה בגין תקופת החוזה ו/או ההארכה ו/או תקופת האחריות ,לפי העניין. 44 ב. לעשות בעצמם או באמצעות אחרים את העבודות שהקבלן חייב בביצועם ע"פ הסכם זה ,תוך שימוש ללא הגבלה בפעולות ועבודות שנעשו ע"י הקבלן מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת ,ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בכך. ג. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ כל דין ובכלל זה חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) – תשל"א – 1970ובכלל זה זכות העירייה לתבוע את כל הנזק הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה. .37סילוק יד הקבלן א. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את העירייה בכל הזכויות המוקנות לה עפ"י ההסכם ועפ"י כל דין במקרה של הפרה יסודית ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא העירייה רשאית ,בהודעה בכתב ,לבטל את החוזה ,לתפוס את מקום העבודה ,לסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמה ,או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ולחייב הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך ,ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד, המתקנים שבמקום העבודה וכן למכור את החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים כולם או חלקם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע או העלול להגיע לעירייה מהקבלן לפי חוזה זה או אחר ,או הדרוש להשלמת העבודות .נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה. מובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות לקבלן כל זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת העירייה: )1 כשהקבלן פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם ,נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג – .1983 )2 כשהקבלן מסב את החוזה כולו או מקצתו ,לאחר או מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה ללא הסכמת העירייה בכתב ומראש. )3 כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה ,להנחת דעתו של המנהל. )4 כשאין הקבלן מתחיל בביצוע עבודה מסוימת ,או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה או שהוא אינו מבצעה ברציפות לפי לו"ז שנקבע ואושר ע"י המפקח ,או שאינו מבצע העבודות בקצב הדרוש להשלמתן במועד ואינו מציית להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה ,או אינו מבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים ,או כאשר הקבלן ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה ,או כאשר המנהל התרה בקבלן ו/או מי מטעמו כי העבודות המבוצעות על ידיהם ,כולן או מקצתן ,אינן לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור ביצוע העבודות. )5 כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה. )6 כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה ,שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן ,נתן או 45 הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או כל דבר הכרוך בביצוע החוזה. )7 הקבלן משתמש בחומרים ו/או ציוד שאינם באיכות ראויה בביצוע העבודות ו/או אינו משתמש בציוד ו/או בחומרים הדרושים. )8 הקבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה. )9 אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו. ב. )10 התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה ,או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות עם הקבלן. )11 התברר כי הקבלן מסר לעירייה הצהרה ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויקים במסגרת תפקידו. )12 כשהקבלן הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות,16 ,11 ,9 ,8 ,4-6 : .30 ,27 ,20 תפיסת מקום העבודה וסילוק יד הקבלן ממנו לפי סעיף קטן א' לעיל אין בה משום ביטול התחייבויות הקבלן עד מועד ביטולו כאמור. .38לא יראו בשימוש העירייה בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין כביטול החוזה על ידי העירייה ,אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב ,והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה. .39מבלי לפגוע באמור לעיל ,העירייה תהא רשאית לבטל את ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ,ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של המנהל ,וזאת בהתראה של 30ימים .במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה .הופסקו שירותי הקבלן בשל ביטול ההסכם על ידי העירייה כאמור בסעיף זה ,יהיה הקבלן זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו ,בהתאם לתנאי החוזה ,בגין העבודות שביצע בפועל לשביעות רצונה של העירייה על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת העבודות עפ"י הודעת העירייה, בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם לכל דין .כנגד קבלת התמורה הנ"ל ,לאחר הניכויים ,לא תהיינה לקבלן כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו ,כולל עבור פגיעה במוניטין ,כתוצאה מהפסקת העבודה וביטול ההסכם. .40השתמשה העירייה בסמכות כלשהי מהסמכויות ,או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם וביטלה את ההסכם ,כולו או מקצתו ,או הפסיקה את ביצועו ,כולו או מקצתו ,לא יהיו לקבלן כל טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין .הוצאות השלמת העבודות יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא בנוסף להוצאות האמורות גם בתוספת בשיעור 5%מסכום ההוצאות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות .ספרי העירייה והחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדם ,לשיעור הוצאות ההשלמה ומועד הוצאתן .מובהר כי אין 46 בתשלום ההוצאות הנזכרות דלעיל כדי לפגוע בזכות העירייה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או השתתפות ו/או כל סעד נוסף בגין נזקים אשר נגרמו לה כתוצאה מהפסקת העבודה ,בהתאם לזכויות העומדות לרשותה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין. .41שמירת זכויות שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של העירייה ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם הקבלן ,ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה העירייה על זכותה בכתב ובמפורש. .42תרופות אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה של הפרת החוזה. .43סודיות הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה שהגיעה אליו בקשר ו/או תוך כדי ביצוע העבודות ,והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור בעירייה ו/או בעובדיה ו/או בפועלים מטעמה .כן מתחייב הקבלן לוודא כי הוראה זו תקוים גם על ידי עובדיו ו/או כל הפועל מטעמו. .44כללי מוסכם בזה כי הוראות חוזה זה ,על נספחיו ,משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים ,וכי צד להסכם לא יהיה קשור במצגים ,הבטחות והתחייבויות שנעשו ,אם בכלל ,לפני חתימת החוזה הודעות .45 כתובות הצדדים הן :עירית רעננה – רח' אחוזה ,103רעננה הקבלן __________________________________ - כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל ,ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען 72שעות מיום משלוחו כדבר דואר רשום. לראיה באו על החתום : שם הקבלן _________________________ :מס' הזיהוי____________________ : כתובת _________________________ :טלפון ______________________ : תאריך __________ :חתימת הקבלן וחותמת_________________________ : שם החותם : __________________ מס' זיהוי : ______________________ החוזה נחתם בנוכחותו של _____________ תפקידו __________________________: 47 מסמך ג' 1 נספח א' – אישור עריכת ביטוח- אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות שם המבטח_________________ : לכב' עירית רעננה (להלן ”העירייה") רח' אחוזה רעננה א.נ,. הנידון :אישור ביטוח שהוצא עבור _______________ ת.ז/ח.פ ________________ (להלן "הקבלן") ביצוע עבודות בפרויקט _______________________ (להלן "העבודות") אנו מאשרים בזה כי ערכנו עבור הקבלן בקשר עם העבודות פוליסה לביטוח עבודות קבלניות כמפורט להלן: פוליסה לביטוח עבודות קבלניות פוליסה לביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות (להלן "ביטוח עבודות קבלניות") עבור העבודות המבוצעות על ידו בפרויקט ,כולל פרקי הכיסוי הבאים: א .פרק - 1ביטוח לרכוש בערך פרויקט של _____________________ ,₪כולל כיסוי נגד נזק בזדון ,רעידת אדמה ,נקי טבע ופריצה ,וכולל את ההרחבות הבאות: רכוש שעליו עובדים ורכוש סמוך – 10%היקף הפרויקט מינימום ₪ 150,000למקרה. פינוי הריסות 10% -היקף הפרויקט מינימום ₪ 150,000למקרה. שכר אדריכלים 10% -היקף הפרויקט מינימום ₪ 150,000למקרה. רכוש בהעברה – ₪ 100,000למקרה נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי ,חומרים לקויים ועבודה לקויה נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי ,חומרים לקויים ועבודה לקויה בסכום ביטוח של .₪ 250,000 ב .פרק – 2ביטוח חבות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של _______________ ש"ח למקרה ו___________________ -בסה"כ לתקופת הביטוח .1הביטוח לפי פרק זה כפוף לסעיף אחריות צולבת. 1גבולות האחריות בביטוח צד ג' לא יפחתו מסכום של ₪ 2,000,000לאירוע ולתקופת הביטוח. 48 ג .פרק 3ביטוח חבות מעבידים בגבולות אחריות של __________________ ש"ח לעובד ו- ________________________ ש"ח לאירוע ולתקופת הביטוח. 2 היקף הכיסוי בפוליסה אינו פוחת מהיקף הכיסוי בפוליסת "ביט" לביטוח עבודות קבלניות/הקמה (או פוליסה מקבילה לה בהיקף הכיסוי) והכיסוי לפי פרק ב' כפוף לסעיף אחריות צולבת .כן כולל הכיסוי תקופת תחזוקה מורחבת של 12חודש. תגמולי הביטוח עבור תביעה אשר תוגש לפי פרק 1לפוליסה (ביטוח הרכוש) ישולמו לכם או לפקודתכם. מספר הפוליסה _____________ :תקופת הביטוח :מ ___________ עד _____________ הפוליסה כפופה לתנאים הבאים: א. ב. ג. ד. ה. שם המבוטח כולל את הקבלן ואת קבלני המשנה ,וכן את העירייה. הכיסוי בפוליסה נחשב ביטוח ראשוני ( (Primaryוהינו קודם לכל ביטוח דומה אשר נערך על ידי העירייה או עבורה .אנו מוותרים על כל זכות להשתתפות מבטחי העירייה בנטל הכיסוי הביטוחי והחיוב ,ככל שזכות כזו היתה מוקנית לנו מכוח סעיף 59של חוק חוזה הביטוח התשמ"א ,1981או אחרת. הכיסוי בפוליסה לא יצומצם אלא אם נמסרה לעירייה הודעה של 60יום לפחות מראש על כך בדואר רשום .הפוליסה איננה ניתנת לביטול אלא מחמת אי תשלום הפרמיה או מחמת מרמה בתביעה לתגמולי ביטוח. ביטול זכות השיבוב נגד העירייה וכן נגד כל אדם הפועל מטעמה בעבודות ,או שהעירייה התחייבה בכתב לשפותו ,למעט אדם או גוף אשר פעלו מתוך כוונת זדון. רק הקבלן יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפויות העצמיות ,ולמילוי החובות המוטלות על המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה. ב כפוף לתנאי כל פוליסה וסייגיה עד כמה שלא שונו על ידי האמור לעיל. בכבוד רב חתימה על ידי חברת הביטוח ______________ חותמת חברת הביטוח: תאריך ______________ שם החותם ותפקידו: ______________________ 2גבולות האחריות בביטוח אחריות מעבידים לא יפחתו מגבולות האחריות התקניים המוצעים בביטוח זה על ידי חברות ביטוח בישראל. 49 לכב' עירית רעננה (להלן "העירייה") רח' אחוזה רעננה א.נ,. הנידון :אישור ביטוח שהוצא עבור _____________________________ ח.פ(____________________ .להלן "הקבלן") אנו מאשרים בזה כי בקשר עם הסכם שנכרת בין הקבלן לבין העירייה לשם אספקה ,התקנה, ותחזוקה של מערכת קשר אלחוטית ערכנו עבור הקבלן את הפוליסות המסומנות ב X-כמפורט להלן: א .ביטוח חבות מעבידים: ביטוח חבות מעבידים לביטוח חבות הקבלן בגין פגיעה גופנית (כולל מחלה) שתגרם לעובדיה תוך כדי ועקב עבודתם אצלה ,בגבול אחריות של _______________ ₪לעובד ,לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הכיסוי הורחב לכלול את העירייה כמבוטח נוסף ,וזאת במידה וייטען כי העירייה חבה בחובות כמעביד כלפי מי מעובדי הקבלן .כן בוטלה בפוליסה כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מעבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. מספר הפוליסה ______________ :תקופת הביטוח :מ __________ עד ______________ ב .ביטוח חבות כלפי צד שלישי: ביטוח חבות הקבלן (כולל כל אדם הפועל מטעמה ועבורה) על פי הדין בישראל בגין פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כתוצאה מפעילותה של הקבלן כולל בקשר עם הצבת והפעלת מדי החניה בהתאם להסכם. גבול האחריות בביטוח זה הינו ________________ לאירוע ו _______________ בסה"כ לתקופת הביטוח3. הביטוח הורחב לכלול את העירייה כמבוטחת נוספת בפוליסה בגין אחריות למעשי ולמחדלי הקבלן בקשר עם הצבת והפעלת מדי החניה ,ובכפוף לסעיף אחריות צולבת .מובהר כי מדי החניה שהוצבו ברחובות העיר על ידי הקבלן בהתאם להסכם לא ייחשבו כמוצרים שיצאו מחזקתה של הקבלן ,וכי לא יהיה תוקף לחריג כלשהו בפוליסה הנוגע למוצרים אלו. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מבעלי חיים ,אש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,דבר מזיק במאכל ובמשקה ,שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. חבות בגין פגיעה גופנית כלשהי שנגרמה תוך אירוע תאונתי שאירע כדי ו/או עקב האירוע כתוצאה מפעילותה של הקבלן ו/או כל אדם הפועל עבורה ,לא תחשב כמוחרגת לפי חריג בדבר אחריות מקצועית. מספר הפוליסה ______________ :תקופת הביטוח :מ __________ עד ______________ גבולות האחריות לא יפחתו מסכום של .₪ 1,000,000למקרה ולתקופה. 50 ג .ביטוח משולב לכיסוי אחריות מקצועית וחבות המוצר: ביטוח משולב לכיסוי אחריות מקצועית וחבות המוצר לכיסוי אחריותה של הקבלן לפי כל דין בישראל כלפי כל אדם או גוף משפטי שהוא ,כתוצאה ממעשה או מחדל של הפועלים מטעמה בגין נזק אשר נגרם בעת ו/או כתוצאה של הפעלת מדי החניה בהתאם להסכם. גבול האחריות בביטוח זה הינו ________________ לאירוע ו ________________ בסה"כ לתקופת הביטוח השנתית.4 הביטוח הורחב לכלול את העירייה כמבוטחת נוספת בפוליסה בגין אחריות למעשי ולמחדלי הקבלן וכל הפועל מטעמה ,ובכפוף לסעיף אחריות צולבת ,אולם מובהר כי הפוליסה לא תעניק כיסוי לתביעות שיוגשו על ידי הקבלן נגד העירייה. הפוליסה לא תהיה כפופה לחריג כלשהו שענינו תביעה ייצוגית בקשר עם הפעלת המדחנים מדי החניה. התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה הינו ______________ .כמו כן כוללת הפוליסה את ההרחבות הבאות: הרחבה בדבר חבות בשל מעשה אי יושר של עובדי נותן השרות. הרחבה בדבר חבות בגין אבדן מסמכים. מספר הפוליסה ______________ :תקופת הביטוח :מ __________ עד ______________ כל אחת מן הפוליסות המצויינות לעיל כפופה לתנאים הבאים: .1הכיסוי בפוליסה נחשב ביטוח ראשוני ( (Primaryוהינו קודם לכל ביטוח דומה אשר נערך על ידי העירייה או עבורה ,ואנו מוותרים על כל זכות להשתתפות מבטחי העירייה בנטל הכיסוי הביטוחי והחיוב ,ככל שזכות כזו היתה מוקנית לנו מכוח סעיף 59של חוק חוזה הביטוח התשמ"א ,1981או אחרת. .2הכיסוי בפוליסה לא יצומצם ולא יבוטל אלא אם נמסרה לעירייה הודעה של 60יום לפחות מראש על כך בדואר רשום. .3בוטלה זכות השיבוב נגד העירייה וכל הפועל מטעמה ,אולם האמור לא יחול במקרה של כוונת זדון. .4רק הקבלן תהיה אחראית לתשלום הפרמיה וההשתתפות העצמית ולמילוי החובות המוטלות על המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה. בכפוף לתנאי כל פוליסה וסייגיה עד כמה שלא שונו על ידי האמור לעיל. בכבוד רב חתימה וחותמת ______________________________ :תאריך ______________ שם החותם________________________________ תפקידו _____________ 4גבולות האחריות לא יפחתו מסכום של .₪ 1,000,000למקרה ולתקופה 51 נספח ג' 2 נספח דרישות בטיחות מבלי לגרוע מן האמור בהוראות המכרז ובנספח בטיחות זה להלן ,כתנאי להתחלת העבודה נשוא המכרז ,ייפגש הקבלן הזוכה עם ממונה על הבטיחות בעיריית רעננה לקבלת תדרוך בטיחות והחתמתו על כל נהלי העבודה הרלוונטיים. .1 הקבלן ימנה אחראי בטיחות לצוות עובדיו הנמצאים בשטח או בשטחים בעיר ו/או בבית מלאכה /מתקני עירייה שבו מתבצעת העבודה או כל חלק ממנה לה אחראי הקבלן (להלן: "אתר העבודה") שישמש כנאמן בטיחות ,ותפקידו יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדי הקבלן באתר העבודה (להלן" :נאמן הבטיחות"). נאמן הבטיחות ישמש כאיש קשר בין עובדי הקבלן לממונה הבטיחות של העירייה ובין מנהל המחלקה הרלוונטית או מי מטעמו .הקבלן ונאמן הבטיחות ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוקים ,ובתקנות הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל (אסבסט ,אש גלויה ,מקום מוקף ,עבודה בגובה ,גגות שבירים ,חשמל ,וכו'). .2 נאמן הבטיחות יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא ביצוע נהלים והוראות הבטיחות .בנוסף יהיה נאמן הבטיחות אחראי לתיקון ליקויים ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדי הקבלן על פי חוק. .3 הקבלן יהיה אחראי לקבלן כל ציוד בטיחות וגהות לעובדיו כפי שיידרש ,לביצוע עבודתו ,או כפי שנדרש עפ"י החוק .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יקבלן הקבלן :אביזרי בטיחות, כלי בטיחות ,ציוד מגן לעובדים ,ביגוד ,נעליים ,כובעי מגן ,אוזניות מגן ,וכל ציוד אחר בנוסף, על האמ ור בסעיף זה ,שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות מטעמו או ממונה הבטיחות מטעם עיריית רעננה . .4 הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד שבשימושו כולל :מדחסים ,מיכלים ,קולטים ,דודי קיטור ,מתקני הרמה ,ציוד הרמה ואביזריו ,עגורנים ,סולמות ,פיגומים וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך. .5 הקבלן יקבלן ציוד עזרה ראשונה לעובדיו ,כולל ציוד לפינוי נפגעים ,ימנה אדם שעבר הכשרה מטעם מד"א להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה ,ויקצה רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי או בי"ח בשעת חרום. .6 הקבלן יסמן ,ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה ,כולל הצבת ציוד מגן- אזהרה עפ"י החוק כגון :מחסומים ,זהרונים ,גשרי מעבר ,סימון דרכי גישה ומילוט ,או כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים . 52 .7 נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה ,כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד ,עגורנים מלגזות או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כוח אדם ,נלווה כגון :מאותתים לעגורנים ,מכווני רכב כבד לאחור וכד' וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם. .8 הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים ,או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המחייבים באתר העבודה ,כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון .כמו כן ידאג להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה. .9 הקבלן יקבל ן לפי הצורך ציוד כיבוי אש עפ"י החוק והוראות מכבי אש כולל זרנוקי מים, צינורות ,מטפים וכד' שיהיו באתר העבודה ויוודא תקינותם ,כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רישיון מכבי אש. .10הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד כיבוי אש כאמור בסעיף 10לעיל וטיפול בו .כמו כן יחתים את עובדיו שקבלו והבינו את הנאמר בהדרכה וכן חובתם בשימוש בציוד מגן אישי. .11הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה ,רווחה ,שירותים ,מתקני מי שתייה ורחצה, (מתקנים נוספים עפ"י הנדרש בחוק -תנאי בטיחות וגהות לעובדים ו/או על פי הסכם ההתקשרות עימו ,וידאג לאחזקתם התקינה של המתקנים הנ"ל. .12קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל ,יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק ,או לטפל ברשת החשמל ,או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך. .13הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו ,או עם קבלת הוראה ממונה הבטיחות של עיריית רעננה או מכל אדם אחר המוסמך מטעם עיריית רעננה. .14הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן ,תאונה ,או כמעט תאונה ,מידית לממונה הבטיחות של עיריית רעננה ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות ,לטיפול ,תדרוך ,המשך או עצירת העבודה. 53 .15הקבלן ידווח למשרד העבודה תוך 3ימים על התרחשות כל תאונת עבודה בטופס מתאים. .16הקבלן יוודא תקינות כלי עבודה אביזרים וציוד נלווה אשר משמשים את עובדיו ,וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך. .17אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים במידת הצורך ,וכל הקשור לרפואה תעסוקתית תחול על הקבלן. .18עבודות בשעות הלילה או בתנאי מזג אויר קשים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם ,בדיקה ואישור מנהל המחלקה הרלוונטי בעיריית רעננה או מי מטעמו. .19הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגהות הקשורים לאתר העבודה וסביבתו ,כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה. .20ממונה הבטיחות של עיריית רעננה יהיה מוסמך ורשאי להפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה אשר תעשה בניגוד לחוקי תקנות ונוהלי הבטיחות ,ואשר לא תמלא אחר ההוראות והנהלים המפורטים במסמך זה או כל נוהל אחר שלא הוזכר כאן או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגהות עפ"י הנדרש עפ"י דין. .21מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור במסמך זה ו/או שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי עיריית רעננה או על ידי ממונה הבטיחות של עיריית רעננה או מטעמו ,לא תפטור את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ,מנהג ,נוהג בטיחות ואחר. .22לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד ממונה הבטיחות של עיריית רעננה כדי להסיר מהקבלן או להטיל אחריות על עיריית רעננה אשר על פי מסמכי ההתקשרות עם הקבלן ו/או על פי כל דין מוטלת על הקבלן. .23 העסקת נערים מתחת לגיל 18תעשה ע"פ חוק עבודת נוער תשי"ג 1953והתקנות . יש לשמור על ניקיון שטח העבודה בכל עת ולאסוף כל כלי עבודה וכל חומר עם סיום . 24 העבודה . .25 אין להשתמש ללא רשות ממנהל המחלקה /רא"ג בציוד השייך לעירייה . 54 .26 על כל נזק לציוד בתחומי העיר ורכוש יש לדווח מיד לאחראי במקום. .27 אין לעשן בתחום המשרדים והמחסנים אלא במקומות שהוגדרו לכך . .28 כל אחריות ביטוחית מכל סוג שהוא לגבי עובדיו של הקבלן תחול על הקבלן . .29 כל עבודה תתחיל לאחר קבלת תדרוך בטיחות של עובדי הקבלן אצל המנהל האחראי מטעם המחלקה . .30 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה ,מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה ,שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם עפ"י צורך . .31 הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י דין . .32 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח העירייה / הממונה על הבטיחות ,לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או לרכוש . .33 הקבלן ימסור ,לפי דרישת בא כח העירייה /הממונה על הבטיחות ,את רשימת כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל רישיון ,תעודה וכל היתר אחר השייך לציוד ,כלי רכב או מפעיליהם .הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה . .34 נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות בטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו . .35 לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ,או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של עד ₪ 2,000לכל מקרה וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן עפ"י ההסכם ו/או כל הסכם אחר עם הקבלן. 55 .36 עבודות הדורשות הסמכה : סוג העבודה ההסמכה הנדרשת חשמל רישיון חשמלאי המתאים לסוג העבודה גז ( גפ"מ ) רישיון לעסוק בעבודות גז לצורכי התקנה – תעודת מתקין בניה ובניה הנדסית א .מנהל עבודה בבנייה ב .עבודה עם גגות אסבסט באמצעות קבלן המורשה ע"י המשרד לאיכות הסביבה עבודות הנדסה בנאיות גגות שבירים ,תלולים או חלקלקים קבלן רשום בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ותקנותיו א .עובד מקצועי לעבודה על גג שביר ב .עבודה עם גגות אסבסט באמצעות קבלן המורשה ע"י המשרד לאיכות הסביבה פיגומים בונה פיגומים מקצועי הפעלת עגורנים הסמכה להפעלת עגורן לפי סוג העומס מעליות תעודת מעליתן למתן שירות למעליות הדברה רישיון מדביר מוסמך מכשיר חוזרים למניעת מים הסמכה להתקנת מז"ח תחזוקת מטפי כיבוי אש תחזוקאי מטפים מוסמך עבודה בגובה אישור על הדרכת עובד לביצוע עבודת גובה ,מטפס תרנים, גולש בניין ,מנהל מקצועי לעבודות טיפוס על תרנים או לעבודות גלישה בבניין ,גיזום /גינון /חקלאות לפי העניין 56 טופס הצהרת לשמירה על הבטיחות וגהות ברשות המקומית ברעננה הצהרת קבלן ( מבקר ) לבטיחות אני הח"מ הקבלן /חברה _________________ת.ז __________________ מועסק בפרויקט /אתר ________________________________________ מצהיר – מבלי לגרוע מהתחייבותי על פי ההסכם שבינינו ובין העירייה לבצע את כל האמור לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954לפקודת הבטיחות בעבודה . א. ב. ג. ד. ידועות לי הוראות ונוהלי הבטיחות בעבודה וכי נהירים לי הסיכונים האפשריים ותקנות ציוד מגן אישי לעובדים .הריני מתחייב להקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגיהות ,סדרי העבודה גידור ומשמעת בענף ובתקנות הבטיחות ומתחייב לנהוג בהתאם . הנני מתחייב לפעול על פי נוהלי הבטיחות ברשות המקומית בכל האמור לבטיחות. הנני מתחייב להדריך ולשמור על בריאות ורווחת העובדים ולמניעת תאונות בנפש וברכוש . הקבלן מצהיר כי כל עוד הוא עובד באתר העבודה שבתחום הרשות ביטוח חובת מעבידים בתוקף מלא ובאחריותו המלאה וכי העירייה מסתמכת על הצהרה זו .וכי הוא מתחייב לפצות את העירייה בכל תביעה ו/או דרישה ו/או תשלום שתידרש העירייה לשלם . מוצהר בזאת שבין העירייה לקבלן אין יחס של עובד מעביד שלו הסכם של קבלן המבצע עבודה לפי הסכם .אני מצהיר בזה שהעבודה ידועה לי ויש לי את היכולת המקצועית והכלים המתאימים לביצוע עבודה זו ויש לי את כל הרישיונות הדרושים לעניין עבודה זו .אין לי ולא יהיו לי תביעות ו /או טענות מכל סוג ומין כלפי העירייה והביטוחים . ולראיה באתי על החתום : שם ומשפחה ________________ : מספר ת.ז __________________ : מקצוע ____________________ : כתובת ____________________ : חתימה ___________________ : 57 הצהרת המנהל אני המנהל האחראי לעבודת הקבלן מצהיר שהעברתי והסברתי לקבלן את הוראות והנחיות הבטיחות הנוגעות לעבודת הקבלן ע"פ הנוהל העירוני . _________________ שם המנהל _______________ ת.ז ____________ תאריך 58 __________ חתימה מסמך ד' מפרט טכני א .כללי .1 עיריית רעננה מתכננת להקים מערכת קשר אלחוטית פרטית לשימוש בשגרה ובחירום מבוססת מכשירי קשר נישאים ,ניידים ,ערכות חפ"ק ותחנות ממסר ,המאפשרת תקשורת דיבור והעברת נתונים בתחומי העירייה. .2 המערכת נדרשת להיות אוטונומית (לא חלק ממערכות קיימות) ובעלת יכולת לכסות את כל השטח המוניציפלי של העירייה (כ 15 -קמ"ר). .3 המערכת תשרת את היחידות הבאות :בטחון מנהלה ,מוקד עירוני ,יחידת אכיפה עירונית ,סיור עירוני ,יחידת חילוץ ,אבטחת מוסדות חינוך ומתקנים ,פיקוח עירוני ,בעלי תפקידים בחירום ,משטרה מנהלה ,משטרה מתנדבים ,משטרה משמר אזרחי. .4 המערכת תכיל 2תחנות ממסר (באתר אחד או באתרים שונים על פי הסקר שיערוך הספק הזוכה), לכל תחנת ממסר יהיה תדר פרטי (אשר יוזמן ע"י הספק הזוכה עבור העירייה ללא שיתוף גורמים אחרים) כל תדר יספק 2ערוצי דיבור בו זמנית. .5 שתי תחנות הממסר יחוברו באמצעות חומרה/תוכנה כך שקיבולת המערכת תוכפל ותאפשר תעדוף תקשורת חיונית ושילוב אפליקציות קול ונתונים. .6 העירייה תדאג לתקשורת בין האתרים שבהם יותקנו תחנות הממסר לבין רשת העירייה .על הספק הזוכה להעביר דרישות רשת/תקשורת בין האתרים השונים מראש ובכתב על מנת שנוכל לבצע תאום מלא מול אגף המיחשוב. .7 כל תחנת ממסר תקבל אספקת מתח DCממערכת כח הכוללת יחידת טעינת מצברים ומצברי חומצה עופרת פריקה עמוקה אשר יספקו מתח בעת הפסקת חשמל למשך 72שעות לפחות בהנחה כי העומס במערכת הוא .70% .8 הספק הזוכה יגיש לעירייה בשלב ה SOW -את החישוב של קיבול המצברים הנדרש לגיבוי בעומס של 70%למשך 72שעות ואת הספק הגנרטור שעל העירייה לרכוש לצורך גיבוי בחירום. .9 מערכות הכח יחוברו לרשת החשמל באמצעות לוח חשמל אשר יוזן (בעת הפסקת חשמל של למעלה מ- 72שעות) מגנרטור נייד אשר יוצב ע"י העירייה באתר בו יותקנו הממסרים (מעבר מהזנת חברת חשמל לגנרטור יהיה ע"י מפסק בורר ידני בלוח החשמל). .10מערכת הכח תתוכנן כך שבעת התרחשות תקלה כלשהיא במערכת (הפסקת חשמל ,ירידת מתח ,מתח לא יציב ,מצברים פרוקים וכו') המערכת תתריע על התקלה באמצעות שליחת הודעת SMSל 3-עובדי עירייה לפחות ושליחת הודעת דואר אלקטרוני (על פי הגדרה מראש ניתנת לשינוי) ובמקביל התראה במערכת השליטה והבקרה. .11הספק הזוכה יבצע את כל התיאומים הנדרשים מול כל הגורמים הרלוונטיים בעירייה ,בתאגיד המים וברשויות נוספות במידת הצורך לשם השגת כל האישורים הנדרשים למימוש מערכת הקשר לעירייה ובכלל זה אישור להצבת אנטנות ,אישור לחומרה ולתוכנה ,אישור למערכת החשמל ואישורים נוספים במידת הצורך. 59 .12עבודות חשמל שיבצע הספק הזוכה באתרי העירייה יתואמו עם מנהל מחלקת החשמל של העירייה ויבוצעו רק לאחר קבלת אישור ממנו .עבודות החשמל שיבצע הספק הזוכה באתרי תאגיד המים יתואמו עם מהנדס החשמל של התאגיד ויבוצעו רק לאחר קבלת אישור ממנו. .13מערכת הקשר האלחוטי תכלול מערכת שליטה ובקרה אשר תבקר את תחנות הממסר ואת כלל ציודי הקצה ברשת. .14מערכת השליטה והבקרה תותקן ותתופעל מהמוקד העירוני ע"י מנהל המוקד ומוקדן בכיר מטעמו שיעברו הדרכה מלאה על כל מרכיבי המערכת. ב .תכולה ב .1.מכשירים .1 כל מכשירי הקשר תומכים תקשורת ישירה ובאמצעות תחנת ממסר. .2 כל המכשירים יאפשרו סינכרון ורציפות כיסוי אוטומטיים בין תחנות הממסר בעירייה במידה ותהיה יותר מתחנה אחת. .3 לכל המכשירים תהיה אפשרות של חיבור ציוד נוסף כגון :רמקול ,מיקרופון ,אוזניות, מע"ד ועוד. .4 לכל המכשירים אפשרות לחיבור עתידי למערכות אלחוט לאומיות ואו אחרות (רשויות מקומיות סמוכות וכו'). .5 לכל המכשירים מקלט GPSמובנה. .6 לכל המכשירים צג צבעוני ולוח מקשים. .7 כל המכשירים יהיו בעלי לחצן מצוקה. .8 תחום התדרים לשימוש ) (VHF/UHFיקבע לאחר ביצוע סקר קליטה. .9 לכל המכשירים אפשרות לשידור בהתפרצות – אפשרות למכשיר קצה לפנות ערוץ בהתפרצות מידית כולל עדיפות למכשיר /מכשירים נבחרים. .10 מכשיר בעל יכולת לזיהוי הדובר במערכת הקשר. .11 מכשיר הקשר לא ייצור הפרעות למכשירים סמוכים ולא יופרע על ידם. .12 יכולת ליצור קבוצות ותתי קבוצות אוטונומיות. .13 יכולת שליטה על יחידת קצה ממכשיר מרכזי לשם האזנה לסביבה במצב של חוסר קשר. .14 ספר מכשיר. .15 כל הציוד יהיה מאושר סוג ע"י משרד התקשורת. המציע יצרף אישור קרינה. .16 ב .2.דרישות טכניות מכשיר קשר נישא .1 100ערוצים לפחות. .2 סוללת ליתיום יון IP57המאפשרת עבודה של עד 17.3שעות עבודה במצב דיגיטלי ו11.9 - שעות במצב אנלוגי בתצורת עבודה של 90%המתנה 5% ,שידור ו 5% -קליטה. .3 ערכת מכשיר נישא תכלול :מכשיר ,אנטנה VHFאו ,UHFתפס לחגורה ,מטען שולחני מהיר המאפשר טעינה של סוללה ריקה תוך פחות מ 3 -שעות ,ספק כח למטען. 60 .4 מכשיר באפנון דיגיטלי ואנלוגי. .5 הספק שידור 5Wב VHF -ו 4W -ב.UHF - .6 יכולת לשמש כממסר. .7 המכשיר יוכל לקלוט באופן אוטומטי שידור אנלוגי או דיגיטלי באותו ערוץ עבודה כתלות במכשיר המשדר אליו ולשדר חזרה באותו מוד. .8 עבודה בתחום תדרים .VHF, UHF .9 המכשיר יאפשר תקשורת ישירה או באמצעות ממסר. .10 ניתן יהיה לחבר למכשיר ציוד נוסף כגון :רמקול ,מיקרופון ,אזניות ,מע"ד וכו'. .11 המכשיר יוכל לשדר זיהוי IDבלחיצה על .PTT .12 ספר טלפונים והתראה על שיחה שלא נענתה. .13 המכשיר יודיע ויזואלית על ערוץ התקשורת הנבחר. .14 ניתן לשלוח למכשיר פקודת ניתוק והחיאה לפי הצורך. .15 שליחה וקבלת הודעות טקסט. .16 רמקול קדמי בעל עוצמה גבוהה והתאמה אוטומטית של עוצמת הקול בהתאם לרמת הרעש בסביבה. .17 תמיכה ב Bluetooth -שמע ונתונים. .18 תמיכה בתקן .IP 57 .19 צג צבעוני 5שורות תומך בעברית. .20 לוח מקשים מלא. .21 תצוגת המכשיר עם מצב יום לילה. .22 5כפתורים ניתנים לתכנות. .23 לחצן חירום. .24 המכשיר כולל פונקציית Voxמובנית. .25 עמידות בתקן צבא ארה"ב .Mil Standard 810 C and D .26 מחזור חיים של מינימום 7שנים (חלפים ותחזוקה). .27 אופציה למע"ד אלחוטי. .28 ספר מכשיר. ב .3.דרישות טכניות ממכשיר קשר נייד .1 מכשיר נייד כתחנה קבועה – ערכה מלאה הכוללת מכשיר ,מיקרופון יד /שולחני ,תושבת, ספק כח מיוצב ממתח ,220 V ACכבל מתח ,DCכבל אנטנה ומחברים ,תורן לפי הצורך ואנטנה .המחיר יכלול טיפול בהשגת כל האישורים הנדרשים להתקנת האנטנה ,אספקה והתקנה של התורן ושל האנטנה לרבות כל החיווטים והאביזרים הנדרשים לביצוע ההתקנה באתרים הנדרשים בשטח העירייה. 61 .2 מכשיר קשר נייד מותקן ברכב – ערכה מלאה הכוללת מכשיר ,מיקרופון יד ,תושבת ,אביזרי התרנה לרכב ,תצוגה. 2.1 מינימום 100ערוצים. 2.2 הספק של עד 45Wעל פי התדר. 2.3 תחום תדרים .VHF, UHF 2.4 מכשיר באפנון דיגיטלי ואנלוגי. 2.5 המכשיר יוכל לקלוט באופן אוטומטי שידור אנלוגי או דיגיטלי באותו ערוץ עבודה כתלות במכשיר המשדר אליו ולשדר חזרה באותו מוד. 2.6 המכשיר יאפשר תקשורת ישירה או באמצעות ממסר. 2.7 המכשיר יוכל לשדר זיהוי IDבלחיצה על .PTT 2.8 תמיכה בתקן .IP 54 2.9 תמיכה ב.Bluetooth - 2.10יכולת שליטה על יחידת קצה ממכשיר מרכזי לשם האזנה לסביבה במצב של חוסר קשר. 2.11צג אלפא נומרי צבעוני. 2.12 2.13 המכשיר יודיע ויזואלית על ערוץ התקשורת הנבחר. ניתן לשלוח למכשיר פקודת ניתוק והחיאה לפי הצורך. 2.14 עמידות בתקן צבא ארה"ב .Mil Standard 810 C and D 2.15מחזור חיים של מינימום 7שנים (חלפים ותחזוקה). MTBF 2.16של 30,000שעות לפחות ,יש לצרף אישור יצרן. 2.17ניתן לחבר למכשיר רמקול חיצוני. 2.18ספר מכשיר. ב .4.דרישות טכניות ערכת חפ"ק .1 איפיון תכולת ערכות החפ"ק יבוצע בשלב ה SOW-בין נציגי הספק הזוכה לבין נציגי אגף הבטחון בעירייה. הערכות יסופקו על פי דרישת העירייה ויכללו לפחות את הציוד הבא: מכשירי קשר על פי בקשת העירייה. ציוד מחשוב על פי בקשת העירייה. אפשרות להתקנת שני מטענים לפחות למכשירים נישאים. פנל מתגי הפעלה למכשירים. הכנת פנל שקע מצת לחיבור אביזרים נוספים. 62 תאורת לדים לכל המערכת. הפעלת המזוודה במתח חיצוני 220וולט ACו/או 12/24וולט .DC אנטנות נשלפות. הערכה המוצעת צריכה להיות בעלת מיגון מקסימלי למים ואבק. אפשרות לחיבור אוזנייה והשמעת תעבורת הקשר מרמקול מובנה במקביל. לפחות 2שקעי USBלטעינת מכשירים סלולריים. לפחות שקע מצת אחד לחיבור אביזרים נוספים לדוגמא :פרוז'קטור נייד. אנטנה נשלפת או מוסתרת. ב .5.דרישות טכניות ממסר .1המכשיר יסופק כערכה מלאה כולל כל הנדרש לעבודה מלאה של כל המכשירים ברשת הקשר בכל תחום העירייה. .2הספק המכשיר עד .50W 64 .3ערוצים. .4תחום תדרים .VHF, UHF .5מכשיר באפנון דיגיטלי ואנלוגי התואם את אופן פעולת המכשירים הניידים והנישאים המבוקשים. .6ספר מכשיר. .7המכשיר יותקן בארון " 19עם רזרבה של 50%לציוד עתידי ,גודל הארון יקבע בשלב ה.SOW - .8ארון התקשורת יותאם לסביבת העבודה בה יהיה מותקן. .9ארון התקשורת יכלול פס הארקה אשר יחובר בכבל נחושת מבודד 10ממ"ר לפס השוואת פוטנציאלים או לפס הארקה בלוח רשאי או קומתי בניין. .10ההתקנה תכלול את חיבור כלל הציוד שבארון למתח שיסופק מהמצברים אשר יטענו בטעינה רצופה באמצעות מטען ביחידת הכח ויספקו את המתח לממסר בעת נוכחות מתח רשת ובעת התרחשות הפסקת חשמל .גיבוי המצברים יהיה למשך 72שעות לפחות. .11יחידת הכח תחובר ללוח שחמל אשר יאפשר בחירה בין הזנת היחידה מרשת החשמל לבין הזנה מגנרטור במקרה של הפסקת חשמל מעל ל 72 -שעות (ראה שרטוט עקרוני של לוח החשמל). .12שרטוט עקרוני של לוח החשמל 63 1X25A 2X25A G CEE 1X16A " 16A ב .6.מערכת שליטה ובקרה .1מערכת השליטה והבקרה תותקן על גבי שרת ייעודי אשר יסופק ע"י הספק הזוכה .התקנת המערכת תעשה בתאום מלא עם הגורמים הרלוונטיים באגף המיחשוב של העירייה תוך עמידה בדרישות אבטחת המידע ודרישות אחרות של העירייה. .2הספק הזוכה יתאר את מפרט החומרה והתוכנה של המערכת ויגישה לאישור העירייה לפני התקנתה. .3קבלת שידור מצוקה. .4איכון משתמשים – אופציה לביטול איכון ע"י המכשיר ללא ביטול לחצן מצוקה. .5קבלת התראה מכשיר ללא פעילות. .6מערכת הקלטה מלאה להקלטת כל השיחות בהיקף של 250דקות למכשיר לחודש ושמירה למשך 6חודשים. .7שליפת נתונים ממערכת ההקלטה לפי הפרמטרים הבאים :תאריך (יום ושעה) שם מנוי ,מספר מנוי ,טווח תאריכים וכו'. .8יכולת דיבור של מערכת הניהול עם מכשירי הקצה. .9ניהול וביצוע משימות. .10הקמת קבוצות רנדומלית. .11משלוח הודעות טקסט. 64 .12בכוונת העירייה להקים מערכת שליטה ובקרה עירונית אשר תאחד את כל המערכות הקיימות כיום .הספק הזוכה יעמיד לרשות העירייה ללא תמורה ממשקים וכלי תוכנה מתאימים על מנת לממשק בין מערכת השליטה והבקרה שתתוקן ע"י הספק הזוכה לבין המערכת של העירייה. ב .7.מערכת לביצוע חיבור בין ממסרים .1תפקיד המערכת לחבר בין תחנות ממסר שונות באתר או באתרים שונים לצורך ביצוע קונסולודציה של תדרים כך שבעת לחיצה על לחצן הדיבור במכשיר ,המערכת תקצה תדר פנוי באופן אוטומטי ותאפשר תעדוף תקשורת חיונית ושילוב אפליקציות קול ונתונים. ג .אחריות תחזוקה ושירות )(SLA .1תפעול שוטף 1.1הספק הזוכה יעמיד מוקד שירות טלפוני לקריאות שירות על בסיס 24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע 364 ,ימים בשנה. 1.2ל 90% -מהפניות זמן המתנה למענה אנושי לא יעלה על 30שניות .טיפול בתקלה יחל מיד עם קבלת מספר תקלה. .2תמיכת מוקד השירות של הספק 2.1המוקד ישמש לפניות נציגי העירייה בין היתר בנושאים הבאים: א .דיווח על תקלה. ב .תמיכה תפעולית והדרכה לנציגי העירייה המוסמכים לכך. ג .טיפול בדרישות /תקלות ,עדכונים /התקנות. .3אחריות כוללת 3.1הספק הזוכה ישא באחריות כוללת לתחזוקה אינטגרטיבית של כל מרכיבי מערכת הקשר האלחוטית ובכלל זה תיקון כל תקלה ו/או עריכת עדכונים תוך פרק הזמן המוגדר בפרק זה ,במשך כל תקופת ההתקשרות של הספק הזוכה עם עיריית רעננה. 3.2אחריות הספק הזוכה תכלול את כל סוגי התקלות וכל הרמות .הספק יבצע תהליך של איתור תקלה ובמידה והתקלה הינה תקלת חומרה המצריכה החלפת רכיב או חלק פגום ,הרכיב/חלק יוחלף ע"י הספק. 3.3במשך כל תקופת ההסכם ,יחליף הספק הזוכה באחר כל התקן פגום במרכיבי המערכות נשוא בקשה לקבלת הצעות זו .כל ההוצאות בגין העבודה יחולו על הספק הזוכה בלבד. 3.4הודעה על תקלה שנמסרה למשרדי הספק הזוכה ,תחשב כהודעה המחייבת את הספק לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתיקון הפגום לפי פרקי הזמן המוגדרים בסעיף 5להלן. 65 3.5באחריות הספק הזוכה לוודא קודם לביצוע התיקון /אחזקה ,שהשטח והתנאים בו (מיזוג אויר, חשמל ,תנאי עבודה) מאפשרים טיפול במערכות בלי לפגוע במהלך העבודה השוטף של האתר בו מתבצע התיקון. .4נוהל טיפול בתיקוני תקלות /דרישות שירות הספק הזוכה נדרש לפעול בהתאם לדרישות הבאות: 4.1דיווח על תקלות יתקבל בהתאם לרמות השירות שיפורטו בסעיף 5להלן. 4.2פנייה מהעירייה על תקלה תעשה בטלפון או בדואר אלקטרוני . 4.3כל קריאת שרות או פנייה תקבל מספר זיהוי עם קבלתה ,אליה יתייחסו כל גורמי הספק הזוכה והעירייה לכל אורך הטיפול. 4.4אנשי המוקד של הספק הזוכה ידאגו להודיע למדווח את מספר התקלה מיד עם הקצאתו ולכל היותר 15דקות מקבלתה. 4.5בכל פנייה ודיווח על תקלה ,אנשי מוקד השירות יבר רו עם המדווח וינסו להעריך את מהות התקלה( ,אפשרי גם באמצעות גישה מרחוק). 4.6 הספק הזוכה יתחייב בזאת לשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים החיצוניים ,בהתאם לצורך, לשם תיקון תקלות הדורשות תיאום שכזה .באחריות הספק הזוכה להפעיל גורמים חיצוניים במידה ותיקון התקלה מצריך זאת .הטיפול בתקלה לא יפגע בפעילות השוטפת של הציוד באתר בו מתבצע התיקון. 4.3 עם סיום התקלה יודיע הספק לעירייה על סיום הטיפול ,אפשרי גם בשיחת טלפון .הפנייה תסגר רק לאחר אישור העירייה. 4.4 המציע יציג את נהלי הטיפול בתקלה הנהוגים אצלו וכן נהלי ביצוע אסקלציה לתקלות. .5רמות שירות 5.1ברמות שירות ישנם שני פרמטרים: .5.1.1זמינות המוקד לקבלת קריאה על תקלה. 5.1.2זמן תגובה לטיפול בתקלה עפ"י הגדרות תקלה/קריאה. 5.2זמינות המוקד השירות יינתן 24שעות ביממה 7ימים בשבוע 364ימים בשנה. 5.3זמן תגובה .5.3.1הגדרות: תקלה רגילה :תקלה מקומית אשר אינה משביתה את מערכת הקשר. 66 תקלה קריטית /דחופה :תקלה המשביתה חלק מהמערכת או למעלה מ 10-משתמשים שעל פי הגדרת העירייה השיבוש בעבודה עקב התקלה הינו קריטי .במקרה כזה ,טיפול הספק הזוכה יתבצע בהתאם להגדרת הטיפול בתקלה קריטית .נציגי העירייה רשאים להגדיר תקלה קריטית על פי שיקול דעתם ובלבד שיציינו מפורשות בפני הספק כי המדובר בתקלה קריטית. 5.3.2להלן זמני ההגעה לתיקון תקלות: א. תקלה רגילה – טיפול בתקלה ו/או הגעת טכנאי עד 8 שעות בימים א' עד ה משעה 07:00עד שעה .18:00 תקלה שתדווח בימי שישי וערבי חג תתוקן ביום העוקב שאחרי שבת/חג. ב. תקלה קריטית /דחופה -הגעת טכנאי עד 3שעות עבודה 24שעות ביממה 7ימים בשבוע 364 ,יום בשנה. ג. אין צבירת תקלות – כל תקלה תטופל מיד עם קבלתה. .5.3.3להלן דרישות לרמות השירות בטבלה: סוג תקלה רגילה קריטית שעות ימים טיפול בתקלה ו/או מועד הגעת טכנאי ראשון עד חמישי 7:00עד 18:00 עד 8שעות שישי וערבי חג 7:00עד 13:00 היום העוקב אחרי שבת /חג 7ימים בשבוע 24 ,שעות ביום עד 3שעות מקריאה 5.4הסבר והבהרות: א. תקלה רגילה – הספק הזוכה ייתן שירות בשעות העבודה הרגילות. היה ונציג הספק הזוכה הגיע לאתר העירייה ולא סיים את תיקון התקלה בשעות העבודה הרגילות ,ימשיך העובד בתיקון גם לאחר שעות העבודה הרגילות ,עד תיקון התקלה והפעלת המערכת בצורה תקינה. ב. תקלה קריטית– הספק הזוכה ייתן שירות מידי ,והגעת טכנאי לאתר תוך שלש שעות ממועד פניית הגורם המוסמך באתר ,על פי שעות זמינות המוקד בטבלה לעיל .למען הסר ספק ,אבחון התקלה מרחוק וקבלת החלטה לגבי אופן הטיפול ,לרבות שליחת טכנאי לאתר ,יעשה מיד עם קבלת הפניה מהגורם המוסמך בעירייה. .6תחזוקה מרחוק 6.1 הספק הזוכה יבצע תחזוקה וניטור מרחוק בהתאם לצורך כדי לקבל חיוויים בזמן אמיתי על תקלות ,עומסים והתנהגות לא שגרתית של המערכות השונות ,לאתר את התקלה ולטפל בה. 67 .6 תחזוקה מונעת 7.1 אחת לחצי שנה יערוך הספק הזוכה ביקורת במסגרת תחזוקה מונעת של מערכות העירייה כדלקמן: א .הספק הזוכה יבצע פעילות של תחזוקה מונעת בהתאם להוראות היצרן. ב .הספק הזוכה יוודא שמערכות ההתראה תקינות. ג .הספק הזוכה יוודא שכל מערכות התוכנה והחומרה תקינות. ד .הספק הזוכה יבדוק את תקינות מערכות הגיבוי. ה .בסיום ביצוע התחזוקה המונעת ,ימציא הספק דוח מעודכן חתום ע"י הטכנאי המבצע המאשר ביצוע תחזוקה מונעת ואת סטטוס המערכת כולל תקלות שטופלו. .8שדרוג גרסאות .9 8.1 הספק יספק למשך כל תקופת ההסכם ,עדכון ושדרוג גרסאות תוכנה לשרתי הטלפוניה ,שרתי המוקדים וכל שאר המערכות לרבות מערכות הפעלה ותוכנות ייעודיות של שרתי הטלפוניה והמוקדים תוך 3חודשים מיום הכרזת הגרסאות על ידי היצרן וללא תמורה או התחייבות נוספת מצד העירייה. 8.2 אי אספקת השדרוג רק באם נציג מוסמך של העירייה הודיע לספק בכתב על ויתור ביוזמתו. העירייה רשאית לחזור בה מויתורה בהודעה נוספת בכתב. 8.3 אספקת גרסה מחליפה ראשית (למשל מגרסה 1.Xלגרסה )2.Xמהווה שדרוג לכל דבר ועניין. 8.4 במידה והוכרזה גרסה מחליפה או עדכון לגרסה במהלך ביצוע העבודה ,יתקין הספק גרסה זו למערכות הרלונטיות בתאום עם נציגי העירייה. 8.5 עדכונים הנוגעים לנושאי אבטחת מידע ,יוצגו לעירייה מיד עם הגעתם לידי הספק ,יתקיים דיון דחוף בו יציג הספק את משמעות ביצוע העדכון ותתקבל החלטה על דעת העירייה לגבי תהליך העדכון. 8.6 עדכוני גירסה ,עדכונים הנוגעים לאבטחת מידע ותחזוקה שוטפת יבוצעו ללא הפרעה לשוטף. במידה והעירייה תחליט לבצע עדכונים אלו לאחר שעות הפעילות השוטפת (כגון עבודות בלילה ,בסופי שבוע או במועדים בהם אין פעילות בעירייה כמו חול מועד וכו') לא תשולם תוספת למחיר הנקוב בגין עבודה בשעות חריגות. עמידה במפרט שירות SLA א. הספק נדרש לעמוד בדרישות מפרט השירות SLAלהבטחת איכות השירותים המוצעים על ידו והנדרשים בבקשה זו. ב. אי עמידה בדרישות מפרט השירות SLAבהתאם למחויבות הספק ודרישות העירייה יגרור דרישת פיצוי כמפורט בטבלה להלן: 68 מס' קנס בגין חריגה תאור 1 איחור של שעה ראשונה או חלק ממנה להגעה לתיקון תקלה רגילה כמתואר בסעיפים 5.3.2ו 500 5.3.3 -ש"ח 2 איחור של שעה נוספת או חלק ממנה להגעה לתיקון תקלה רגילה כמתואר בסעיפים 5.3.2ו5.3.4 - 1,000ש"ח 3 איחור של שעה ראשונה או חלק ממנה להגעה לתיקון תקלה קריטית כמתואר בסעיפים 5.3.2ו- .5.3 1,000ש"ח 4 איחור של שעה נוספת או חלק ממנה להגעה לתיקון תקלה קריטית כמתואר בסעיפים 5.3.2ו- 5.3.4 1,500ש"ח .10מלאי חלפים 10.1 הספק יחזיק בכל עת מלאי של ממסר דיגיטלי אחד לפחות כמתואר בתנאים להשתתפות. 10.2 בנוסף למלאי של יחידת ממסר אחת לפחות ,הספק הזוכה מתחייב להחזיק במחסניו מלאי חלפים ייעודי אך ורק עבור העירייה בהיקף של לפחות 5%מהכמות של כל פריט המופיע בכתב הכמויות. מלאי זה יהיה ברמה של זמינות מידית להחלפה של פריטים תקולים בפריטי המלאי ללא תלות 10.3 במלאי הכללי של הספק הזוכה. ד .מימוש ד .1.מיד לאחר קבלת צו התחלת עבודה יפעל הספק הזוכה למימוש הפרויקט על פי סדר הבא: הפעולות .1 ביצוע סקר קליטה. .2 הכנת מסמך SOWוהגשתו לאישור העירייה. .3 התקנת תחנות הממסר. .4 ביצוע פיילוט לבדיקת הקליטה ברחבי העיר כולל הכיסוי התוך מבני. .5 התקנת המכשירים הנייחים. .6 התקנת מערכת השליטה והבקרה. .7 התקנת המערכת לאיחוד תחנות הממסר. .8 בדיקות קבלה .בדיקות הקבלה יכללו בין היתר אישור בודק מוסמך למתקן החשמל כולל הארקת האנטנות ואיור קונסטרוקטור להתקנת התרנים והאנטנות. .9 ביצוע הדרכה ותיעוד. .10כניסה לתקופת הרצה. .11תיקון תקלות בתקופת ההרצה. .12מסירת המערכת וכניסה לשירות. ד.2. משך ביצוע העבודה – הספק הזוכה ישלים את העבודה עד לשלב 9בסעיף ג .1.תוך 60ימים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה. 69 ד.3. קנסות הספק יחויב בקנס של ₪ 1,000לכל יום איחור ,בביצוע הפרויקט ,מעבר ל 60 -ימים קלנדאריים שנקבעו לביצוע הפרויקט .לעניין סעיף זה איחור של עד 10ימים קלנדריים לא יהווה הפרה המזכה את העירייה בקנס דלעיל. פיקוח ובקרה .2 א. המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה. המפקח יהיה רשאי לדרוש בדיקה של הפריטים המוצעים ע"י הספק הזוכה ,נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראלים .הספק הזוכה לא יהיה רשאי להשתמש בפריטים שנמסרו לבדיקה ללא אישור מוקדם של המפקח. ב. למפקח תהיה הסמכות להפסקת העבודה ,או חלק מהעבודה אם לפי דעתו העבודה אינה מתבצעת לפי התוכניות ואו המפרט הטכני ואו הוראות אחרות שנמסרו בכתב ע"י המתכנן/מנהל הפרויקט/מפקח. ג. נציג העירייה יהיה הפוסק היחידי והאחרון בכל נושא שיתעורר ביחס לטיב החומרים ,טיב העבודה ואופן ביצועה. .3הכרת האתר והתארגנות לביצוע העבודה א. הספק הזוכה מצהיר כי למד הכיר והבין את המפרטים ,התוכניות וכתב הכמויות ובהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ופרטיה. ב. הספק הזוכה מחוייב לבדוק את התאמת התוכניות למציאות באתר ולהודיע על כל אי התאמה לנציג העירייה והמפקח לשם קבלת הנחיות לביצוע. ג. הספק הזוכה יציין אם בכוונתו להעסיק קבלני משנה בפרויקט זה .במידה וכן ,יש להציג: ד. רשימת קבלנים מועמדים. סוג והיקף פעילותם בפרויקט. טיב ההתקשרות עם המציע. פרופיל עסקי של קבלני המשנה ופרטים כגון ניסיון בעבודה ,שנות פעילות ומספר הצוותים שכל קבלן מפעיל. הספק הזוכה יתחייב לבצע את העבודה בשלמותה ולהיות אחראי באופן מלא על כל עבודותיהם של קבלני המשנה. ה. מובהר בזאת כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר העסקתו של קבלן משנה המוצע ע"י הספק הזוכה. ו. הספק הזוכה יציג למפקח לפני תחילת העבודה ולאחר שביצע סקר קליטה בעיר ,תיק SOWאשר יכלול תכנון פרטני של העבודה הנדרשת כולל אזורי הכיסוי של המערכת ובכלל זה כיסוי תוך מבני במלל ובשרטוטי Auto Cad / Visioכולל תכנון פריסת הציוד ותרשים המפרט את כלל החיבורים הנדרשים במערכת . 70 ז. הספק הזוכה מתחייב להעמיד לרשות העירייה תיק תכנון פרטני הכולל לוח זמנים ולהתחיל בביצוע העבודה רק לאחר קבלת אישור מהעירייה. .4 חומרים א. כלל הציוד המוצע יהיה מתוצרת יצרן אחד .לא תתקבל הצעה המשלבת מוצרים של יצרנים שונים. ב. למען הסר ספק מובהר כי הציוד שיסופק ע"י המציע יהיה חדש .לא יתקבל ציוד משומש ו/או ציוד מחודש ( ) Refurbishedו/או ציוד כחדש ( . ) As new ג. הציוד המסופק לא יהיה בסטאטוס , End of Saleאו כזה שיצרן הציוד הודיע לגביו רשמית על מועד ,End of Saleאו נמצא בסטאטוס אחר שמשמעותו הפסקת שיווקו או הפסקת תמיכת היצרן בציוד. ד. הספק הזוכה יפרט בהצעתו את הציוד בו ישתמש כולל תאור טכני מפורט ויקבל את אישור העירייה לכל מרכיב של המערכת לפני ההתקנה. ה. .5 ציוד שהותקן ללא אישור המפקח ,יוחלף על ידי הספק הזוכה ועל חשבונו באם יידרש .אישור זה אינו גורע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הספק הזוכה לטיב החומרים המסופקים על ידו ולעמידתם בתנאי המפרט. תיעוד המערכת א. בסיום הפרויקט יגיש הספק הזוכה לעירייה תיק מתקן As Madeב 3 -עותקים .המלל יוגש בעברית ב Word -והשרטוטים יוגשו ב Auto Cad -או .Visio ב. .6 התיעוד יכלול: )1 רשימת סוגי ציוד וכמויות. )2 מפרטים טכניים של הציוד שהותקן. )3 תכניות As Madeמפורטות של המערכת. )4 שרטוט המערך שהותקן וכל הקשרים בין המערכות. )5 אישורי עמידה בתקנים הנדרשים במפרט הטכני. )6 תאור שיטת הסימון. )7 תוצאות הבדיקות. )8 התיעוד יופק במדיה מגנטית. בדיקות קבלה ביצוע בדיקות קבלה מושלמות ומוצלחות הינו תנאי הכרחי לקבלת אישור גמר לביצוע העבודה. 6.1 ביצוע בדיקות הקבלה הינו באחריות מלאה של הקבלן אשר יספק את כל שיידרש לצורך ביצוע הבדיקות בשלביהן השונים. 6.2 הספק הזוכה יגיש תכנית בדיקות קבלה לאישור נציג העירייה. 6.3 בדיקות הקבלה יכללו לפחות: 6.31 בדיקת התאמה של הציוד שהותקן והכמות למפרט ,ל SOW -ולהזמנה. 6.32 בדיקות חזותיות של התקנה מסודרת וישרה בכל המערכות. 71 6.3.3 6.3.4 סימון ושילוט של כל הציוד. אישור בודק מוסמך למערכת החשמל. 6.3.5 אישור קונסטרוקטור להתקנת התרנים. 6.3.6 בדיקת כיסוי קשר בכל השטח המוניציפלי של העירייה כולל כיסוי תוך מבני. 6.3.7 בדיקות להוכחת עמידה בתקנים נדרשים. 6.3.8 בדיקות נוספות ,במידת הצורך ,כפי שיוגדרו ע"י המפקח מטעמו של העירייה -יוגדרו עם הספק בעת הכנת ה .SOW -יודגש שקביעת נציג העירייה תהיה הקובעת והמציע מתחייב לבצע הבדיקות הנוספות כפי שייקבעו על ידו. 6.3.9 בדיקות הקבלה יעשו בנוכחות נציג העירייה ,ויתואמו עמו מראש. 6.3.10במסגרת תכנית בדיקות הקבלה ייקבעו קריטריונים מדויקים למעבר של כל בדיקה וכן לוח זמנים לתיקון וביצוע בדיקות חוזרות לבדיקות שנכשלו. 6.3.11למען הסר ספק ,עלות בדיקות הקבלה כלולה בהצעה ולא תשולם תוספת בגין ביצוע הבדיקות ואו הבדיקות החוזרות. .7הדרכה א. הספק הזוכה יהיה אחראי על מתן שירותי הדרכה לנציגי העירייה ולמשתמשי המערכת בנושאים שונים הקשורים למערכות המותקנות כגון :שימוש במערכת ,תפעול המערכות ,יצירת הגדרות ושינוין ,התגברות על תקלות בסיסיות ,שו"ב ,אבטחת מידע ,קישוריות וכו' .שרותי ההדרכה יכללו השתלמות במתקן הספק הזוכה או באתרי העירייה (על פי החלטת העירייה) וכן הדרכה שוטפת במהלך ההתקנה ולאחריה להטמעה וחניכה שוטפת. ב. מטרת ההדרכה בין היתר לאפשר תפעול שוטף של המערכת ע"י נציגי העירייה ומשתמשי המערכת שיוכשרו לכך ע"י הספק הזוכה. ג. מערכי הדרכה: )1 הספק הזוכה יהיה אחראי על מתן שירותי הדרכה לצוות הטכני של העירייה ברמות טכניות שונות. )2 כל הציוד הרלוונטי להדרכה כולל ספרות מקצועית ותיק תיעוד יסופקו על ידי הספק למועד ההדרכה עבור כל אחד מהמודרכים. )3 המידע יסופק הן במדיה מגנטית והן בעותק נייר .אספקת חומר זה אינה מהווה תחליף להספקת התיעוד הנדרש ותיק המתקן. )4 ההדרכה תכלול: א) הסבר כללי על המערכת. ב) הכשרה בסיסית לתפעול המערכת. ג) הכשרה להפעלת שירותים מתקדמים במערכת. ד) הכשרה מתקדמת לניטור ,ניתוח ומתן פתרונות. 72 )5 כל הציוד הרלוונטי להדרכה כולל ספרות מקצועית ותיק תיעוד יסופקו על ידי הספק הזוכה למועד ההדרכה ,הן במדיה מגנטית והן בעותק נייר .יובהר כי מסירת הספרות המקצועית ותיק התיעוד זה אינה מהווה תחליף להספקת התיעוד הנדרש ותיק המתקן. .8 ניהול הפרויקט 8.1 .9 הספק הזוכה יעמיד צוות מימוש אשר בראשו יעמוד מהנדס ויכלול מנהל פרויקט ,מעצב פתרונות ומומחה טכני בתחום הרלוונטי. אחריות א. תקופת האחריות הינה ל – 36חודשים. ב. תקופת האחריות תחל בתום תקופת ההרצה. ג. תקופת ההרצה -תקופה בת 30יום בה תבוצע הרצת המערכת ע"י העירייה .בתקופה זו תיבדק המערכת ע"י העירייה ועל הספק הזוכה לתקן את כל הליקויים שימצאו במהלך תקופה זו .לא תיקן הספק הזוכה את הליקויים שימצאו בתקופת ההרצה ,תוארך תקופת ההרצה עד לתיקונם. ד. אחריות הספק הזוכה תבטיח תפקוד רציף ,תקין ושלם של המערכת תוך תיקון תקלות על פי מפרט השירות. ה. הספק הזוכה מתחייב כי בתקופת האחריות יחליף ויתקין ,על חשבונו ,כל רכיב פיזי ,חשמלי או תוכנתי אשר התקלקל או ירדו ביצועיו או גרם לירידה או הפרעה של מערכות אחרות הפועלות באתר. ו. הספק הזוכה מתחייב לספק על חשבונו כל עבודה ,ידע ,מומחיות ,תכנה ,חלקי חילוף וכו' על מנת להחזיר את המערכת לתפקוד תקין לאחר התרחשות תקלה. ז. הספק הזוכה יחליף על חשבונו תוך שני ימי עבודה כל רכיב תקול אשר התקלקל פעמיים בפרק זמן של 6חודשים ,ברכיב חדש זהה לרכיב התקול. ח. הספק הזוכה יחליף על חשבונו שבר שקרה כתוצאה משימוש סביר בציוד ושלא בניגוד להוראות ההפעלה. 73
© Copyright 2024