RD_objava 1 - Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Naročnik: Potrčeva ulica 1 Poljčane RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO NAROČILA MALE VREDNOSTI BLAGA IZDELAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PISARNIŠKE PROSTORE V SD Številka: 1/9-4301/1/2017-4 Verzija 1.2, z dne 7. 3. 2017 Stran 1 od 43 Vsebina 1. POVABILO K SODELOVANJU ....................................................................... 3 2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE ............................................................ 4 2.1. Oznaka in predmet javnega naročila ............................................................ 4 2.2. Način oddaje javnega naročila ..................................................................... 4 2.3. Pravna podlaga .......................................................................................... 4 2.4. Temeljna pravila poslovanja ........................................................................ 5 2.4.1. Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila .......................... 5 2.4.2. Obvestila in pojasnila dokumentacije ........................................................... 5 2.5. Sestava ponudbe ........................................................................................ 6 2.5.1. Ponudbena dokumentacija .......................................................................... 6 2.5.2. Dodatne zahteve pri pripravi ponudbe ......................................................... 7 2.5.3. Jezik ponudbe ............................................................................................ 8 2.5.4. Izvodi ponudbe .......................................................................................... 9 2.5.5. Veljavnost ponudbe .................................................................................... 9 2.5.6. Stroški ponudbe ......................................................................................... 9 2.5.7. Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci .................................................. 9 2.6. Sposobnost ponudnika .............................................................................. 11 2.6.1. Razlogi za izključitev ................................................................................. 11 2.6.2. Pogoji za sodelovanje ............................................................................... 12 2.7. Rok za prejem ponudb .............................................................................. 13 2.8. Način predložitve ponudbe ........................................................................ 14 2.9. Odpiranja ponudb ..................................................................................... 14 2.10. Merilo za izbor .......................................................................................... 14 2.11. Pregled ponudb ........................................................................................ 15 2.12. Odločitev o oddaji naročila ........................................................................ 16 2.13. Preprečevanje nasprotja interesov ............................................................. 17 2.14. Pravno varstvo ......................................................................................... 17 2.15. Odstop od izvedbe javnega naročila ........................................................... 18 2.16. Pogodba .................................................................................................. 18 2.16.1. Protikorupcijska klavzula ...................................................................... 18 3. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE ............................................................ 19 Stran 2 od 43 1. POVABILO K SODELOVANJU Naročnik: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane Oznaka javnega naročila: 4301/1/2017 Predmet javnega naročila: IZDELAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PISARNIŠKE PROSTORE V SD (blago) Vrsta postopka: Postopek oddaje naročila male vrednosti (47. člen Zakona o javnem naročanju – ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15) Podatki o objavi: Portal javnih naročil, številka objave: . Vabimo Vas, da s svojo ponudbo sodelujete v postopku oddaje tega javnega naročila. Dodatne informacije lahko zahtevate izključno preko Portala javnih naročil. Sestanka s ponudniki ne bo. Ogled je možen po predhodni najavi. Predlagan termin ogleda se pošlje na elektronski naslov [email protected]. Variantne ponudbe ali ponudbe z opcijami niso zahtevane in niso dovoljene. Javno naročilo ne vključuje pogajanj. Javno naročilo ni pridržano. Naročnik bo z izbranim ponudnikom za dobavo blaga, ki je predmet tega javnega naročila, sklenil pogodbo. Skrajni rok za izvedbo pogodbe je 20 dni po podpisu pogodbe. Vsaka uporaba moškega spola v besedilu te razpisne dokumentacije se enakovredno šteje za oba spola. Direktorica: Ivanka Soršak, univ. dipl. soc. del. Stran 3 od 43 2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE Ponudniki morajo svoje ponudbe pripraviti skladno s temi navodili in jo pravočasno dostaviti na naslov naročnika. 2.1. Oznaka in predmet javnega naročila Oznaka javnega naročila: 4301/1/2017 Predmet javnega naročila: IZDELAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PISARNIŠKE PROSTORE V SD (blago) Naročnik je v zaključni fazi izvajanja rekonstrukcije podstrešja na stanovanjskem delu (SD) objekta v Poljčanah, Potrčeva ulica 1. Z rekonstrukcijo bodo urejeni novi pisarniški prostori uprave (za direktorico, tajništvo z arhivom, javna naročila z arhivom, kadrovsko službo, 3 pisarne za računovodstvo, skupni prostor, sejno soba, pomočnika direktorice, čajno kuhinja, hodnik). V nove prostore se v glavnem preseli obstoječa oprema, ki jo je potrebno delno prilagoditi novim prostorskim kapacitetam. V preostalem delu se izdela in montira nova oprema. Za opremo je izdelana projektna dokumentacija, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Iz projektne dokumentacije je natančno razvidno, kateri kosi opreme so obstoječi in kateri novi. Isto je razvidno tudi iz popisa del. 2.2. Način oddaje javnega naročila Vrsta postopka: Postopek oddaje naročila male vrednosti (47. člen Zakona o javnem naročanju – ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15). Naročnik bo za dobavo blaga, ki je predmet tega javnega naročila, na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral najugodnejšega ponudnika. Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom predvidoma 7. 4. 2017 sklenil pogodbo. Ponudnik mora ponudbo oddati po popisu del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 2.3. Pravna podlaga Javno naročilo se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov: Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), Stran 4 od 43 Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I), Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US), Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15-ZJN-3) skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, konkurence, varstva okolja in državnih pomoči, skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. 2.4. Temeljna pravila poslovanja 2.4.1. Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudniki dobijo na spletni strani naročnika, na povezavi: http://www.dom-poljcane.si. Odkupnine za dokumentacijo ni. 2.4.2. Obvestila in pojasnila dokumentacije Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil. Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve za dopolnitve, popravke, spremembe ali pojasnila ponudb, zahteve za soglasje k odpravi očitnih napak ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi. Kontaktna oseba s strani naročnika je Ines HROVAT, e-naslov: [email protected]. Stran 5 od 43 2.5. Sestava ponudbe 2.5.1. Ponudbena dokumentacija Ponudnik svojo ponudbo pripravi na obrazcih za pripravo ponudbe iz te dokumentacije. Sestavni del te dokumentacije je tudi priložen obrazec »Predračun«, ki je pripravljen v Excelovi datoteki. Ponudnik v obrazcih izpolni vse zahtevane oz. manjkajoče podatke. Če podatke vpisuje ročno, mora uporabiti neizbrisljivo pisavo. Obrazce podpiše zakoniti zastopnik ponudnika ali od njega pooblaščena oseba. V kolikor obrazce podpisuje pooblaščenec, je potrebno ponudbi priložiti tudi ustrezno pooblastilo. Ponudnik obrazce žigosa, če posluje z žigom. V kolikor z žigom ne posluje, v obrazcu »Prijava« označi, da ne posluje z žigom. Ponudba mora vsebovati: Obrazec »Prijava«, Obrazec »Predračun«, Obrazec »Izjava gospodarskega subjekta«, Vzorec pogodbe; Obrazec »Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«; Obrazec »Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku«. Sestavni del te dokumentacije je tudi Obrazec »Ovojnica«, ki ga ponudnik izpolni in nalepi na ovojnico ponudbe in s tem izpolni zahteve naročnika v zvezi z opremo ovojnice ponudbe, opredeljene v nadaljevanju te dokumentacije. Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti podani v ponudbi resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu s to dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti dodatno označene s podpisom podpisnika ponudbene dokumentacije. Stran 6 od 43 2.5.2. Dodatne zahteve pri pripravi ponudbe Obrazec »Predračun« Izpolnjevanje ponudbenega predračuna Ponudnik mora v ponudbeni predračun v stolpec E vnesti ceno v EUR na enoto mere brez DDV, določeno na dve decimalna mesta natančno. V kolikor bo ponudnik ceno po enoti mere opredelil bolj natančno, bo naročnik ceno zaokrožil na dve decimalni mesti in ponudnika pozval k pisnemu soglasju za odpravo očitne računske napake (skladno s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3). Na ponudbenem predračunu mora biti končna vrednost izražena brez DDV. Ponudnik mora v glavi predračuna navesti naziv ponudnika, v nogi pa datum ter ime in priimek zakonitega zastopnika. Obrazec mora biti na vsaki strani podpisan in žigosan (če ponudnik posluje z žigom). Ponudnik mora ponuditi vse artikle iz ponudbenega predračuna. V kolikor bo ponudnik pri posamezni postavki navedel ničlo (0) ali pa naredil kakšen drug znak namesto cene, bo naročnik štel, da ponudnik ni ponudil določenega artikla in bo njegovo ponudbo opredelil za nedopustno. Določitev ponudbene cene Cene blaga morajo biti izražene v evrih in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene oziroma zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila in stroški vseh storitev, ki jih bo potreboval pri realizaciji naročila. V kolikor ponudnik ponudi enakovredno opremo od opredeljene v popisu del, mora ponudbeni dokumentaciji priložiti prospektni material in/ali tehnične specifikacije ponujene opreme, iz katere bo naročnik lahko nedvoumno razbral, da gre za opremo, ki je enakovredna zahtevani. Cene za blago morajo biti oblikovane po pariteti DDP in razloženo na lokaciji naročnika. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov. Naročnik deluje na lokaciji: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane. Mesto montaže je četrto nadstropje stanovanjskega dela objekta. Obstoječa oprema se delno nahaja v pritličju negovalnega dela objekta in delno v prvem nadstropju prizidka pralnice. Vse lokacije so dosegljive z osebnim dvigalom. Odprava računskih napak V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu z določili 89. člena ZJN-3. Vzorec pogodbe Ponudnik mora v ponudbi predložiti parafiran vzorec pogodbe. Vzorec pogodbe mora biti parafiran na vsaki strani pogodbe. S tem ponudnik izkaže, da je seznanjen z vsebino pogodbe. Obrazec »Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Lastna izjava ponudnika, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, brez zadržkov na prvi poziv predložil bianko menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 Stran 7 od 43 % pogodbene vrednosti z DDV. Ponudnik bo predložil bianko menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice ob podpisu pogodbe. Pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga, kvaliteta in količina, bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost. Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobra izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru: če ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali če ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali če ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali če ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali če bo ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe. Obrazec »Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku« Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku Lastna izjava ponudnika, da bo v primeru, da bo izvajalec del, brez zadržkov na prvi poziv predložil bianko menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Izvajalec bo predložil bianko menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice najkasneje ob primopredaji blaga. Izvajalec mora garantirati za opremo, vgrajeno opremo in montažo najmanj 2 leti od primopredaje oziroma za obdobje, ki ga določi v svoji ponudbi. V garancijski dobi je izvajalec dolžan na svoje stroške popraviti ali odstraniti vse napake, ki bi nastale po njegovi krivdi, zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala. Za vgrajene dele in naprave veljajo garancijske dobe proizvajalcev in garancijskih listov, ki morajo biti naročniku predani v slovenskem jeziku. 2.5.3. Jezik ponudbe Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Izjemoma so lahko priloženi prospektni material ali tehnične specifikacije blaga tudi v angleškem, nemškem ali hrvaškem jeziku, pri čemer se ponudnik z oddajo ponudbe zavezuje, da bo ta del ponudbene dokumentacije na prvo zahtevo naročnika na lastne stroške prevedel v slovenski jezik, in sicer v roku treh delovnih dni od Stran 8 od 43 njegovega poziva. Če tega ne stori, bo naročnik njegovo ponudbo opredelil za nedopustno. 2.5.4. Izvodi ponudbe Ponudba se odda v enem izvodu. 2.5.5. Veljavnost ponudbe Ponudba mora veljati 90 dni od roka za predložitev ponudbe. V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo brez kakršnihkoli posledic. 2.5.6. Stroški ponudbe Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. 2.5.7. Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci Skupina gospodarskih subjektov V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ponudba izkazovati sposobnost vsakega od gospodarskih subjektov v skupini, posamično. V kolikor naročnik kateremu koli od gospodarskih subjektov v skupini ne bo mogel priznati sposobnosti, bo za nedopustno opredelil ponudbo celotne skupine. Obrazec »Prijava«, obrazec »Predračun« in parafiran Vzorec pogodbe podajo skupaj vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v skupini (en obrazec/vzorec, podpisan /parafiran s strani vsaj enega izmed gospodarskih subjektov v skupini). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed gospodarskih subjektov ali vsak posebej. V kolikor so predložena s strani več gospodarskih subjektov v skupini, mora seštevek vseh zneskov zavarovanj biti najmanj v višini zahtevanega zneska. Obrazec »Izjava gospodarskega subjekta« podajo vsi gospodarski subjekti v skupini, vsak zase in vsak za svoje zakonite zastopnike. V obrazcu »Prijava« mora skupina navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. V obrazcu lahko navedejo enega med njimi, s katerim bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse gospodarske subjekte v skupini. V primeru, da bo takšna skupina izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo naročila. Ne glede nato pa gospodarski subjekti za prevzete obveznosti odgovarjajo naročniku solidarno. Stran 9 od 43 Ponudba s podizvajalci Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in bo za ponudnika, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, izdeloval, dobavljal ali montiral blago, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila del javnega naročila oddal v podizvajanje, mora v obrazcu »Prijava« navesti: vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Za vsakega podizvajalca mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti obrazec »Izjava gospodarskega subjekta«, ki izkazuje izpolnjevanje vseh pogojev, zahtevanih za podizvajalca. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvedbo naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prejšnjega odstavka. Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3. Če podizvajalec v skladu z ZJN-3 zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu po ZJN-3 ni obvezno, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izdelavo, dobavo ali montažo blaga, neposredno povezanega s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne spoštuje določil 94. člena ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Stran 10 od 43 2.6. Sposobnost ponudnika Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je oddal ponudbo. To je lahko katera koli fizična ali pravna oseba ali skupina teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja dobavo blaga. Gospodarski subjekt mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in mora imeti za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 2.6.1. Razlogi za izključitev Razloge za izključitev opredeljuje 75. člen ZJN-3 in opredelitve naročnika v nadaljevanju tega poglavja. Naročnik bo skladno s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15). Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt: a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; b) če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih: a) če lahko naročnik zanj na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Stran 11 od 43 Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU; b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi zanj izkaže, da je zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; d) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. Gospodarski subjekt v izjavi označi in s tem izjavi, da ne obstajajo razlogi za njegovo izključitev. 2.6.2. Pogoji za sodelovanje Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti Naročnik od gospodarskih subjektov zahteva, da so vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imajo sedež. Gospodarski subjekt v izjavi navede v kateri register, katere države članice in pod katero številko je vpisan. Ustreznost ekonomskega in finančnega položaja Naročnik od gospodarskih subjektov zahteva, da v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe niso imeli blokiranega nobenega svojega transakcijskega računa. Gospodarski subjekt v izjavi navede vse svoje transakcijske račun in izjavi, da v zahtevanem obdobju niso bili blokirani. Ustreznost tehnične in strokovne sposobnosti Naročnik od gospodarskih subjektov zahteva, da imajo v zadnjih treh letih primerljive reference. Za primerljivo referenco se šteje izdelava, dobava in montaža pisarniškega pohištva najmanj v višini vrednosti iz Obrazca »Predračun«, in sicer v okviru enega (enovitega) posla. Gospodarski subjekt v izjavi navede predmet in znesek (brez DDV) referenčnega posla in kontaktno osebo referenčnega naročnika. Stran 12 od 43 Naročnik bo pri referenčnem naročniku preveril, ali je gospodarski subjekt navedeni referenčni posel izvedel v navedeni vsebini in znesku, v skladu z zahtevano kvaliteto in v zahtevanih rokih. Naročnik bo pri referenčnem naročniku preveril tudi obstoj reklamacij in poslovno prakso gospodarskega subjekta pri reševanju reklamacij. V kolikor navedena kontaktna oseba referenčnega naročnika ne bo potrdila v izjavi navedenih podatkov, izvedbe posla v zahtevani kvaliteti in rokih in ustreznosti reševanja reklamacij, bo naročnik ponudbo tega gospodarskega subjekta opredelil za nedopustno. Naročnik od gospodarskih subjektov zahteva: da so kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih; da naročniki zoper njih niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe; če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz postopka oddaje javnega naročila; da zagotavljajo dostavo blaga po klavzuli DDP (Delivery Duty Paid) – razloženo na lokaciji dobave; da imajo zadostne strokovne, kadrovske in tehnične kapacitete za dobavo blaga; da na zahtevo naročnika predložijo vzorce blaga. V kolikor naročnik ugotovi, da ti ne ustrezajo zahtevam iz dokumentacije tega javnega naročila, lahko ponudnika izloči iz postopka oddaje javnega naročila; da zagotavljajo, da ponujeno blago po svojih tehničnih specifikacijah v celoti izpolnjuje zahteve naročnika in da bodo izpolnjevanje teh zahtev na vsak poziv naročnika tudi ustrezno dokazali. Gospodarski subjekt v izjavi označi in s tem izjavi, da izpolnjuje zahteve naročnika. Za vse navedbe v izjavi lahko naročnik pred izbiro od gospodarskega subjekta zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženi izjavi. Dokazila je gospodarski subjekt dolžan pridobiti na lastne stroške in v postavljenih rokih. Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in so prosto dostopni bo naročnik pridobil sam. V kolikor naročnik s pridobljenimi dokazili ali drugimi zbranimi informacijami ugotovi, da katerakoli njegova zahteva ni izpolnjena, bo ponudba gospodarskega subjekta ugotovljena za nedopustno. 2.7. Rok za prejem ponudb Ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika najkasneje do 20. 3. 2017 do 10.00 ure oz. morajo biti do tega dne in ure oddane v tajništvu Naročnika (Potrčeva ulica 1, Poljčane). Stran 13 od 43 Če ponudba ni predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. Prepozno ponudbo naročnik po končanem odpiranju ponudb neodprto vrne ponudniku z navedbo, da je bila prepozna. Naročnik lahko prepozno prejeto ponudbo izjemoma odpre, če iz ovojnice ni mogoče ugotoviti pošiljatelja, na katerega naslov se vrne ponudba. 2.8. Način predložitve ponudbe Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti ovojnici na naslov: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane Potrčeva ulica 1 2319 Poljčane Na ovojnici mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA« in »NMV IZDELAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PISARNIŠKE PROSTORE V SD”. Na ovojnici mora biti označen tudi naslov pošiljatelja. Sestavni del te dokumentacije je Obrazec »Ovojnica«, ki ga za pravilno opreme ovojnice izpolnite in nalepite na pošiljko oz. prepišete njegovo vsebino. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene. 2.9. Odpiranja ponudb Odpiranje ponudb bo javno. Navzoči predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja naročniku predložiti pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Če je prisoten zakoniti zastopnik ponudnika, pooblastilo ni potrebno; v tem primeru se zakoniti zastopnik identificira z osebnim dokumentom. Čas in kraj javnega odpiranja pravočasnih ponudb: 20. 3. 2017 s pričetkom ob 12.00 uri v prostorih naročnika, Potrčeva ulica 1, Poljčane. O odpiranju ponudb bo sestavljen zapisnik, ki bo najmanj vseboval: - naziv ponudnika, - ponudbeno ceno, - garancijske roke. Naročnik bo zapisnik o odpiranju ponudb vsem ponudnikom poslal v petih delovnih dneh po odpiranju ponudb. 2.10. Merilo za izbor Naročnik oddaja javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Stran 14 od 43 Ekonomsko najugodnejša ponudba se določi na podlagi: najugodnejše cene, ponder 0,85 garancijskega roka, ponder 0,15. Naročnik bo najugodnejšo ponudbo ugotavljal tako, da bo posamezne ponudbe točkoval na naslednji način: ponudnik z najcenejšo ponudbeno ceno (v evrih, brez DDV) bo prejel 85 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno manj točk po naslednji formuli: štev. točk ocenjevane ponudbe = cena najcenejša ponudba * 85 cena ocenjevane ponudbe ponudnik z najdaljšim garancijskim rokom za opremo (v mesecih) bo prejel 5 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno manj po naslednji formuli: štev. točk ocenjevane ponudbe = rok ocenjevane ponudbe * 5 najdaljši ponujeni rok ponudnik z najdaljšim garancijskim rokom za vgrajeno opremo (v mesecih) bo prejel 5 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno manj po naslednji formuli: štev. točk ocenjevane ponudbe = rok ocenjevane ponudbe * 5 najdaljši ponujeni rok ponudnik z najdaljšim garancijskim rokom za montažo (v mesecih) bo prejel 5 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno manj po naslednji formuli: štev. točk ocenjevane ponudbe = rok ocenjevane ponudbe * 5 najdaljši ponujeni rok Najdaljši možni ponujeni garancijski rok je 10 let oziroma 240 mesecev. Za najugodnejšo ponudbo bo ugotovljena ponudba, ki bo ocenjena z največjim številom točk. Naročnik bo neobičajno nizke ponudbe obravnaval v skladu z določili 86. člena ZJN-3. Naročnik se lahko v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ta ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta. 2.11. Pregled ponudb Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi merila za izbor po tem, ko bo preveril, da so izpolnjeni naslednji pogoji: Stran 15 od 43 a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji te dokumentacije in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Naročnik v skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 ne bo preverjal obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če bo dvomil o resničnosti ponudnikovih izjav. Izjemo od tega predstavljajo reference, ki jih bo naročnik preverjal skladno z določili te dokumentacije. Dopolnitev ponudb in informacij v ponudbah, popravek, sprememba ali pojasnjevanje ponudb se izvaja skladno z določili 89. člena ZJN-3. Po določilih istega člena se popravljajo tudi računske napake. Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3. 2.12. Odločitev o oddaji naročila Naročnik odločitev o oddaji naročila sprejme skladno z 90. členom ZJN-3. Odločitev sprejme najpozneje v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb. Ne glede na to, naročnik načrtuje, da bo svojo odločitev sprejel do 28. 3. 2017. Naročnik v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju obvesti vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi o oddaji javnega naroila. Odločitev objavi na Portalu javnih naročil. Odločitev šteje za vročeno z dnem objave. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestiti ponudnike ali kandidate. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe. Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Po oddaji javnega naročila naročnik z izbranim ponudnikom sklene pogodbo najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Ne glede na to, naročnik načrtuje, da bo pogodba sklenjena do 7. 4. 2017. Stran 16 od 43 Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni več mogoče zahtevati pravnega varstva. Naročnik v svojih odločitvah opozori ponudnike o možnem pravnem varstvu ter navede: kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja, in višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega se ta vplača, sklic, ki se pri tem navede, ter opozorilo, da je potrebno zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. 2.13. Preprečevanje nasprotja interesov Naročnik mora zagotoviti učinkovito preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje nasprotij interesov pri izvajanju postopkov javnega naročanja, kot jih opredeljuje 91. člen ZJN-3. Izbrani ponudnik bo pozvan, da v roku osmih dni posreduje podatke o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 2.14. Pravno varstvo Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTPD, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I, v nadaljevanju: ZPVPJN. Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon ne določa drugače. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb. Taksa znaša 1.500 EUR (prvi odstavek 71. člena ZPVPJN). Stran 17 od 43 Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek1. 2.15. Odstop od izvedbe javnega naročila Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike. Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe, če nastopijo okoliščine iz 96. člena ZJN-3. 2.16. Pogodba Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik mora v postavljenem roku od prejema s strani naročnika podpisano pogodbo, to podpisati in jo v enem izvodu vrniti na naslov naročnika. Izbrani ponudnik bo moral najkasneje ob podpisu pogodbe naročniku dostaviti podatke, kot jih določa poglavje 2.13 te dokumentacije. 2.16.1. Protikorupcijska klavzula Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična. 1 http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo Stran 18 od 43 3. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE Obrazec »Prijava«, Obrazec »Predračun«, Obrazec »Izjava gospodarskega subjekta«, Vzorec pogodbe; Obrazec »Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«; Obrazec »Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku«. Stran 19 od 43 Obrazec »PRIJAVA« PRIJAVA A. PONUDBA, št. , z dne v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti: IZDELAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PISARNIŠKE PROSTORE V SD (blago), z oznako 4301/1/2017 NAZIV IN NASLOV PONUDNIKA, KI ODDAJA PONUDBO: Ponudbo dajemo /se označi z /: Samostojno V skupini gospodarskih subjektov S podizvajalci V skupini gospodarskih subjektov in s podizvajalci Veljavnost ponudbe: (minimalno 90 dni od roka za predložitev ponudbe) A.1 PONUDBO ODDAJAMO KOT SKUPNO PONUDBO Z NASLEDNJIMI GOSPODARSKIMI SUBJEKTI: /Spodnjo tabelo ponudniki izpolnijo, v primeru, da so predložili skupno ponudbo/ Zap. št. Popolna firma ponudnika v skupini Ponudniki za vsakega od gospodarskih subjektov v skupini izpolnijo točko PODATKI O PONUDNIKU. Točko PODATKI O PONUDNIKU ponudniki kopirajo in izpolnijo v celoti, tolikokrat, kolikor gospodarskih subjektov v skupini. V kolikor ponudnik v zgornji tabeli gospodarskih subjektov v skupini ne navede, izkazuje, da bo naročilo izvedel brez drugih gospodarskih subjektov. Naročnik naj do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na / se označi z /: na vodilnega ponudnika, na vse gospodarskih subjektov v skupini. Stran 20 od 43 A.2 PONUDBO ODDAJAMO S PODIZVAJALCI: /Spodnjo tabelo ponudniki izpolnijo, v primeru, da bodo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci/ Zap. št. Popolna firma podizvajalca Ponudniki za vsakega od skupnih podizvajalcev izpolnijo točko PODATKI O PODIZVAJALCU. Točko PODATKI O PODIZVAJALCU ponudniki kopirajo in izpolnijo v celoti, tolikokrat, kolikor je podizvajalcev. V kolikor ponudnik v zgornji tabeli podizvajalcev ne navede, izkazuje, da bo naročilo izvedel brez podizvajalcev. A.3 GARANCIJSKI ROKI Za blago in storitve, ki so predmet naše ponudbe nudimo naslednje garancijske roke, šteto od datuma primopredaje: - za opremo: mesecev (minimalno 48 mesecev), - za vgrajeno opremo: - za montažo: mesecev (minimalno 48 mesecev), mesecev (minimalno 48 mesecev). B. KONTAKTNI PODATKI PONUDNIKA Ime in priimek kontaktne osebe: Telefonska številka kontaktne osebe: E-pošta kontaktne osebe: C. SKRBNIK POGODBE NA STRANI PONUDNIKA Skrbnik pogodbe na strani ponudnika: Kraj: Podpisnik: Žig Datum ________________________ podpis 4301/1-2017 Stran 21 od 43 D. PODATKI O PONUDNIKU D.1 OSNOVNI PODATKI O PONUDNIKU /ponudnik izpolni zase in za vse gospodarske subjekte v skupini, v kolikor so vključeni v ponudbo/ Popolna firma ponudnika: Skrajšana firma ponudnika: Naslov ponudnika: Matična številka : Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad: Telefonska številka: E-pošta: PONUDNIK IZPOLNI, V KOLIKOR NIMA SEDEŽA V REPUBLIKI SLOVENIJI: Naš/a pooblaščenec/ka za vročitve po ZUP v Republiki Sloveniji je g./ga stanujoč/a /ulica, hišna številka, kraj v RS/. D.2 GLAVNE DEJAVNOSTI, ki jih ponudnik opravlja, povezano s predmetom tega naročila /po klasifikaciji Uradni list RS št. 69/07 in 17/08/ ŠIFRA DEJAVNOSTI Opis D.3 Zakoniti zastopniki ponudnika / podpisniki Zakoniti zastopniki ponudnika, z navedbami omejitev: Stran 22 od 43 Osebe pooblaščene za podpis pogodbe, z navedbo ali so samostojni oz. kolektivni podpisniki: Kraj: Podpisnik ponudnika: Žig Datum ________________________ podpis Kraj: Datum Podpisnik gospodarskega subjekta v skupini2: Žig ________________________ podpis 4301/1-2017 Ponudnik ne posluje z žigom (označite z 2 , če je relevantno) Kadar gre za skupino ponudnikov, sicer pustite prazno. Stran 23 od 43 E. PODATKI O PODIZVAJALCU Ponudnik izpolni točko E za vsakega posameznega podizvajalca, vključenega v izvedbo tega naročila. E.1 OSNOVNI PODATKI O PODIZVAJALCU Popolna firma podizvajalca: Naslov: Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad: Matična številka: Telefonska številka: E-naslov: E.2 Del izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec Ponudnik, od katerega dela prevzema podizvajalec: Del javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec: Vrednost: Rok izvedbe: Podizvajalec zahteva neposredno plačilo s strani naročnika (označi podizvajalec, če želi, da mu naročnik neposredno plačuje) in soglaša, da mu naročnik namesto ponudnika poravna njegovo terjatev do ponudnika. Kraj: Podpisnik ponudnika: Žig Datum ________________________ podpis Kraj: Podpisnik podizvajalca: Žig Datum ________________________ podpis 4301/1-2017 Podizvajalec ne posluje z žigom (označite z Stran 24 od 43 , če je relevantno) Obrazec »PREDRAČUN« Obrazec je pripravljen v xlsx. datoteki. Obrazec je sestavljen iz enega xlsx. lista. Za več navodil gl. poglavje 2.5.2. Dodatne zahteve pri pripravi ponudbe. Stran 25 od 43 Obrazec »IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA« IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA Naziv gospodarskega subjekta: Sedež (naslov gospodarskega subjekta): Status (označite): ponudnik/vodilni ponudnik ponudnik v skupini gospodarskih subjektov podizvajalec S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz dokumentacije za oddajo naročila male vrednosti z oznako 4301/1-2017, katerega predmet je IZDELAVA IN MONTAŽA O0PREME ZA PISARNIŠKE PROSTORE V SD (blago); so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost; da nam kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica našega upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za naše zastopanje ali odločanje ali za naš nadzor, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, kot so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15); da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika ter da vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 eurov ali več; da imamo na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe; da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; da ne kršimo obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU; da se nad nami ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ali naša sredstva ali Stran 26 od 43 poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, ali naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, ali se v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; da nismo zagrešili hujših kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta; da se pri nas pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež in sicer: Naziv registra: Država članica, ki ga vodi: Številka vpisa: da v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe niso imeli blokiranega nobenega svojega transakcijskega računa: Naziv banke IBAN da imamo v zadnjih treh letih primerljive reference za izdelavo, dobavo in montažo pisarniškega pohištva: Naziv referenčnega naročnika: Kontaktna oseba (ime, priimek): E-naslov kontaktne osebe: Gospodarski subjekt: Predmet referenčnega posla: Vrednost enega (enovitega) referenčnega posla: EUR Seznanjeni smo, da bo naročnik pri referenčnem naročniku preveril, ali smo navedeni referenčni posel izvedli v navedeni vsebini in znesku, v skladu z zahtevano kvaliteto in v zahtevanih rokih. Naročnik bo pri referenčnem naročniku preveril tudi obstoj reklamacij in našo poslovno prakso pri reševanju reklamacij. V kolikor navedena kontaktna oseba referenčnega naročnika ne bo potrdila v izjavi navedenih podatkov, izvedbe posla v zahtevani kvaliteti in rokih in ustreznosti reševanja reklamacij, se strinjamo, da naročnik našo ponudbo opredeli za nedopustno. Stran 27 od 43 da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih; da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe; zavedamo se, da nas naročnik lahko izloči iz postopka oddaje javnega naročila, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti; da zagotavljamo dostavo blaga po klavzuli DDP (Delivery Duty Paid) – razloženo na lokaciji dobave; da imamo zadostne strokovne, kadrovske in tehnične kapacitete za dobavo blaga; da bomo na zahtevo naročnika predložili vzorce blaga; zavedamo se, da nas lahko naročnik v kolikor ugotovi, da ti ne ustrezajo zahtevam iz dokumentacije tega javnega naročila, izloči iz postopka oddaje javnega naročila; da ponujeno blago po svojih tehničnih specifikacijah v celoti izpolnjuje zahteve naročnika in da bomo izpolnjevanje teh zahtev na vsak poziv naročnika tudi ustrezno dokazali; da smo pri oblikovanju ponudbene cene upoštevali vse zahteve iz dokumentacije za oddajo naročila male vrednosti in bomo v okviru ponudbenih cen brezplačno izvedli vse aktivnosti, ki jih naročnik v okviru te dokumentacije zahteva; da bomo na lastne stroške in v postavljenih rokih pridobili vsa dokazila o izpolnjevanju navedb v teh izjavi, če jih bo naročnik zahteval. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni in resnični. S svojim podpisom soglašamo, da naročnik našo ponudbo ugotovi za nedopustno, če te izjave nismo ustrezno izpolnili, če nismo potrdi izpolnjevanja zahtev v njej ali pa če naročnik z naknadno pridobljenimi dokazili ali drugimi zbranimi informacijami ugotovi, da katerakoli njegova zahteva ni izpolnjena. Kraj: Datum: Podpisnik: Žig ________________________ podpis 4301/1-2017 Stran 28 od 43 Vzorec pogodbe DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane, ki ga zastopa direktorica IVANKA SORŠAK, univ. dipl. soc. delavka, ID številka za DDV: SI52804186, matična številka: 5050723000, v nadaljevanju naročnik in , ki jo/ga zastopa nadaljevanju izvajalec, , ID številka za DDV: , matična štev.: ,v skleneta naslednjo POGODBO za izdelavo in montažo opreme za pisarniške prostore v SD PREDMET IN OBSEG POGODBE 1. člen Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izveden postopek oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju – ZJN-3, objavljen na Portalu javnih naročil, št. ob. , z dne , v okviru katerega je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. , z dne , objavljeno na Portalu javnih naročil, št. ob. , z dne , izbran najugodnejši izvajalec za izdelavo in montažo opreme za pisarniške prostore v SD. 2. člen S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame izdelavo in montažo opreme za pisarniške prostore v SD v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, ki jo bo izvajalec opravil skladno s svojo ponudbo št. , z dne . 3. člen Izvajalec bo dela iz prejšnjega člena izvajal na podlagi: razpisne dokumentacije (pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji, veljajo tudi, če niso v tej pogodbi posebej navedeni), Projekt opreme Rekonstrukcija in prenova mansarde - pohištvo Projektant: Uniprojekt d.o.o. Št. projekta: UP-018/2015 Datum: Januar 2017 ponudbenega predračuna, ki ga je predložil s ponudbo št. , z dne , pisnega tolmačenja naročnika in odgovornega projektanta v primeru nejasnosti, Stran 29 od 43 s strani naročnika potrjenega podrobnega plana dinamike napredovanja del (v nadaljevanju: terminski plan), zakonov in predpisov s področja graditve objektov, varstva pri delu in varstva pred požarom, tehničnih predpisov, normativov in standardov, ki urejajo področje izvajanja pogodbenih del. POGODBENI ROKI 4. člen Dela po tej pogodbi bodo potekala aprilu 2017 oziroma skladno z roki iz terminskega plana iz 6. člena te pogodbe. 5. člen (1) Rok začetka del je naslednji dan po uveljavitvi pogodbe in uvedbi v delo. (2) Rok dokončanja vseh pogodbenih del 20 dni po sklenitvi pogodbe. (3) Za rok dokončanja vseh del se šteje uspešno izveden pregled dobavljene in montirane opreme, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri kakovostnem in količinskem pregledu ter izročitev vse potrebne dokumentacije. (4) Pogodbeni roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila. Spremenjene roke mora potrditi skrbnik pogodbe na strani naročnika. V primeru prekoračitve pogodbenih rokov je stranka, ki je povzročila prekoračitev, dolžna nositi vse stroške, ki nastanejo zaradi zamude. 6. člen Izvajalec mora v petih dneh po uveljavitvi pogodbe naročniku predložiti terminski plan. Pri izdelavi terminskega plana mora upoštevati zahteve naročnika, povezane z organizacijo delovnih procesov pri naročniku. POGODBENA CENA 7. člen (1) Vrednot blaga in storitev po tej pogodbi znaša: EUR brez DDV, - oziroma EUR z vključenim DDV, z besedo: . (2) Cene blaga so fiksne in so opredeljene v predračunu, ki je sestavni del pogodbe. (3) V cenah so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s predano projektno dokumentacijo in popisi del, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti posameznih delov ali objekta kot celote. Izvajalec se izrecno odpoveduje zahtevkom iz naslova sprememb enotnih cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 - Odl. US). (4) Izvajalec izrecno potrjuje, da je znano delovišče, vključno s projektno dokumentacijo, po kateri bo dela izvajal, da razume in sprejema zahteve iz popisa del oziroma predračuna in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz Stran 30 od 43 naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe del, kvaliteta vgrajenega materiala, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote. OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA 8. člen (1) Izvajalec bo za dobavljeno in montirano opremo naročniku izstavil e-račun, ki bo sestavljen na podlagi popisa dejansko dobavljene in montirane opreme, ki je priloga e-računa. (2) Izvajalec bo e-račun naročniku izstavil po opravljenem količinskem in kakovostnem prevzemu del in podpisu primopredajnega zapisnika. (3) Naročnik bo e-račun poravnal najkasneje v 30. dneh od dneva prejema pravilno izstavljenega e-računa. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 9. člen Naročnik se obvezuje:, - v treh dneh po podpisu pogodbe uvesti izvajalca v delo z vso razpoložljivo dokumentacijo in informacijami, ki so potrebne za izvedbo pogodbenih obveznosti, - sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvrši pravočasno in kakovostno, - pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 10. člen Izvajalec se obvezuje: - prevzeta dela izvršiti strokovno, vestno in kakovostno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in ostalimi pogoji iz razpisa in pogodbe; - upoštevati temeljne okoljske zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15) v delih, ki se nanašajo na predmet javnega naročila; - sodelovati z naročnikom ter upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje; - dajati potrebna pojasnila in po potrebi reševati probleme, nastale na objektu, pri čemer morajo biti vse rešitve izvedene na osnovi pisnega soglasja naročnika oz. strokovnega nadzora; - prevzeti stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo; - zaščititi in zavarovati vso opremo v času skladiščenja in prenosa pred vremenskimi vplivi, vlago, tatvinami in drugimi poškodbami; - prevzeti stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja ter notranjega transporta na objektu; Stran 31 od 43 - - - - - zavarovati delovišče, svoja dela, delavce in opremo med izvajanjem montaže do predaje naročniku; med izvajanjem del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, kakor tudi za posledice njihove morebitne opustitve prevzeti polno odgovornost; s pisno izjavo obvestiti naročnika, da je pogodbena dela dokončal in mu izročiti vso potrebno dokumentacijo (ateste, certifikate, garancijske liste in navodila za uporabo in vzdrževanje), pri čemer morajo biti vsi dokumenti v tujem jeziku prevedeni v slovenski jezik in nostrificirani od pooblaščene institucije; v okviru zaključnih del z opreme, objekta in zemljišča odstraniti vse pri delih nastale odpadke in v tem smislu vzpostaviti prvotno stanje stvari; prevzeti stroške v zvezi z odvozom odvečnega materiala in odpadkov skladno s pravilnikom lokalne deponije, ne glede na oddaljenost deponije od gradbišča oz. delovišča, prevzeti stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi jih povzročil izvajalec ali njegov podizvajalec, na opremi ali objektu oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter na sosednjih objektih, prevzeti stroške navodil za obratovanje in vzdrževanje, prevzeti stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku, druge nenavedene in nepredvidene stroške, ki so za izvedbo del nujno potrebni. 11. člen (1) Izvajalec je dolžan naročniku najkasneje ob podpisu pogodbe predložiti bianco menico z menično izjavo kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Vsebino menične izjave in pogoje unovčitve opredeljuje dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila. (2) Izvajalec pogodbe se zavezuje vsako vnovčeno menico nadomestiti z novo in novo menično izjavo, v ustrezni višini glede na nerealizirano vrednost pogodbe, pri čemer se kot izhodišče za to vrednost uporabi pogodbena vrednost po tej pogodbi. PODIZVAJALCI 12. člen (1) Izvajalec bo blago in storitve, prevzete s to pogodbo, izvedel brez podizvajalcev. (2) Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih (novih) podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po sklenitvi podizvajalske pogodbe. V tem primeru mora izvajalec skupaj z obvestilom o vključitvi novega podizvajalca naročniku posredovati tudi podatke in dokumente, ki so bili za podizvajalca zahtevani v postopku oddaje javnega naročila. Iz predložene dokumentacije mora biti razvidna zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. (3) Naročnik bo zavrnil novega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev po četrtem odstavku 94. člena ZJN-3. Stran 32 od 43 (4) Izvajalec mora, če dobave izvaja s podizvajalci, med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. /ali/ 12. člen (1) Izvajalec bo blago in storitve, prevzete s to pogodbo, izvedel skupaj s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Iz ponudbene dokumentacije so razvidni podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo. (2) Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih oziroma poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, ki so bili za podizvajalca zahtevani v postopku oddaje javnega naročila. Iz predložene dokumentacije mora biti razvidna zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. (3) Naročnik bo zavrnil zamenjavo oziroma novega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev po četrtem odstavku 94. člena ZJN-3. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL, OPREME IN MATERIALA 13. člen Izvajalec jamči oz. garantira: - da bo pri dobavi in montiranju opreme uporabil samo atestirane materiale in izdelke, ustrezne kvalitete, v skladu s predračunom (popisom del), - da bo pri dobavi, montaži iz vgradnji opreme upošteval temeljne okoljske zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju, v delih, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, - da bodo njegove dobave in storitve v okviru pogodbe pravočasne, popolne in tehnično brezhibne, - da bo skladiščil opremo tako, da ne bo poškodovana, da ni vpliva vlage ipd. 14. člen Če je pri prevzemu montirane opreme ugotovljeno, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, mora izvajalec, na zahtevo naročnika, v okviru pogodbenega roka izvesti potrebne spremembe, popravila oziroma dodatne dobave in montaže opreme. V primeru, da izvajalec, tudi na dodatno zahtevo naročnika, ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti in zahtevane kakovosti, predvidene v tej pogodbi, lahko naročnik začne ustrezen postopek za njeno prekinitev in postopek za unovčitev finančnega zavarovanja. 15. člen (1) Izvajalec garantira za: - opremo: mesecev (zahteva se najmanj 24 mesecev), - vgrajeno opremo: mesecev (zahteva se najmanj 24 mesecev), Stran 33 od 43 - montažo: mesecev (zahteva se najmanj 24 mesecev), po primopredaji vseh del. (2) V garancijski dobi je izvajalec dolžan na svoje stroške popraviti ali odstraniti vse napake, ki bi nastale po njegovi krivdi, zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala. (3) Za vgrajene dele in naprave veljajo garancijske dobe proizvajalcev in garancijskih listov, ki jih je izvajalec dolžan vse izročiti naročniku, vključno z navodili za uporabo (v slovenskem jeziku). (4) V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, naročnik o nastali napaki pisno obvesti izvajalca in določi rok za odpravo teh napak. Če se izvajalec po pisnem obvestilu naročnika najkasneje v roku dveh delovnih dni ne odzove in na lastne stroške ne odpravi napak v določenem roku, naročnik odpravo teh napak poveri drugemu izvajalcu, za kritje stroškov pa unovči finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku. POGODBENA KAZEN 16. člen Če izvajalec ne izvede dogovorjenih del v rokih, določenih s terminskim planom, lahko naročnik zahteva plačilo penalov za vsak dan zamude. Penali znašajo 1 ‰ za vsak dan zamude za skupno vsoto vrednosti vseh pogodbenih del, skupaj pa največ 10 % pogodbene vrednosti. POGODBENI SKRBNIKI IN POOBLAŠČENI ZASTOPNIKI 17. člen (1) Skrbnica pogodbe s strani naročnika po tej pogodbi je: Tanja Vintar. (2) Skrbnica pogodbe je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi, in sicer v okviru opredeljene pogodbene vrednosti. 18. člen (1) Skrbnik in pooblaščeni zastopnik s strani izvajalca po tej pogodbi je: . (2) Skrbnik in pooblaščeni zastopnik s strani izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi. PREVZEM IN KONČNI OBRAČUN 19. člen (1) Po prejemu obvestila izvajalca, da je pogodbena dela dokončal, naročnik in izvajalec opravita kakovostni in količinski prevzem blaga, ki je predmet te pogodbe. O prevzemu sestavita zapisnik o prevzemu in pregledu opreme, v katerem ugotovita morebitne pomanjkljivosti in določita rok za odpravo teh. Stran 34 od 43 (2) Po obvestilu izvajalca, da so ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene, naročnik in izvajalec opravita primopredajo del in podpišeta primopredajni zapisnik. (3) Ob primopredaji izvajalec naročniku preda tudi finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, pripravljeno skladno z dokumentacijo javnega poziva. Brez predaje tega zavarovanja primopredaja ni opravljena. ODSTOP OD POGODBE 20. člen Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe: - če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti, - če izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z deli, - če izvajalec po svoji krivdi zamuja z roki iz terminskega plana več kot 20 dni, - če izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kakovosti in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik. REŠEVANJE SPOROV 21. člen Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševali sporazumno, če v tem ne bi uspeli, bo v sporih odločilo pristojno sodišče. OSTALA DOLOČILA 22. člen (1) V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je ta pogodba nična. (2) Če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ta pogodba preneha veljati. Stran 35 od 43 23. člen Pogodbeni stranki bosta vse spremembe in dopolnitve pogodbe urejali z aneksi k tej pogodbi. 24. člen (1) Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod. (2) Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani izvajalca. (3) Pogodba preneha veljati z dnem izteka garancijskih rokov po tej pogodbi in z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti s strani obeh pogodbenih strank. Št.: Št.: Datum: Datum: Izvajalec: Naročnik: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane Direktorica: Ivanka Soršak, univ.dipl.soc.del. 4301/1/2017 Stran 36 od 43 Obrazec »Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: Zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta (ime in priimek): Pod materialno in kazensko odgovornostjo dajemo IZJAVO da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik v postopku oddaje javnega naročila IZDELAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PISARNIŠKE PROSTORE V SD (blago), brez zadržkov in na prvi poziv predložili bianko menico z menično izjavo kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Navedeno zavarovanje bomo predali naročniku najkasneje ob podpisu pogodbe. Menična izjavo bo pripravljena v skladu z vzorcem menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je sestavni del razpisne dokumentacije naročnika za predmetno javno naročilo. Kraj: Datum: Podpis odgovorne osebe: Žig 4301/1/2017 Priloga: - Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice (vzorec) Stran 37 od 43 Obrazec »Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice Naročniku, Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po pogodbi za IZDELAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PISARNIŠKE PROSTORE V SD, za dobavo blaga, št. 4301/1/2017, z dne , izročamo bianco lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec izbranega ponudnika firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika, Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za naročilo male vrednosti IZDELAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PISARNIŠKE PROSTORE V SD (blago), z naročnikovo oznako 4301/1/2017, skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini do 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) iz pogodbe, kar znaša: EUR, z besedo: /100 evrov. Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha 31. 7. 2017. Menični znesek se nakaže na račun naročnika Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane, št. SI56 0110 0603 0268 582, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov: domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika) domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika) domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika) Stran 38 od 43 V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Kraj: Datum: Izdajatelj menice: Ponudnik Ime in priimek zakonitega zastopnika Funkcija Podpis: __________________________ 4301/1/2017 Priloga: bianco menica Stran 39 od 43 Obrazec »Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku« IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: Zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta (ime in priimek): Pod materialno in kazensko odgovornostjo dajemo IZJAVO da bomo v primeru, če bomo izvajalec po pogodbi za izvedbo javnega naročila IZDELAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PISARNIŠKE PROSTORE V SD (blago), brez zadržkov in na prvi poziv predložili tri bianco menico z menično izjavo kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Navedeno zavarovanje bomo predali naročniku najkasneje ob primopredaji. Menična izjavo bo pripravljena v skladu z vzorcem menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je sestavni del razpisne dokumentacije naročnika za predmetno javno naročilo. Kraj: Datum: Podpis odgovorne osebe: Žig 4301/1/2017 Priloga: - Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice (vzorec) Stran 40 od 43 Obrazec »Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku« MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice Naročniku, Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po pogodbi za IZDELAVO IN MONTAŽO OPREME ZA PISARNIŠKE PROSTORE V SD, št. 4301/1/2017, z dne , izročamo tri bianco lastne menice ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec izbranega ponudnika firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika, Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za naročilo male vrednosti IZDELAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PISARNIŠKE PROSTORE V SD (blago), z naročnikovo oznako 4301/1/2017, skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini do 5 % pogodbene vrednosti (z DDV) iz pogodbe, kar znaša: EUR, z besedo: /100 evrov. Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha 30 dni po izteku najdaljšega garancijskega roka. Menični znesek se nakaže na račun naročnika Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane, št. SI56 0110 0603 0268 582, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov: domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika) domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika) domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika) Stran 41 od 43 V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Kraj: Datum: Izdajatelj menice: Ponudnik Ime in priimek zakonitega zastopnika Funkcija Podpis: __________________________ 4301/1/2017 Priloga: bianco menica Stran 42 od 43 Obrazec »Ovojnica« Pošiljatelj: Označi: Ponudba Sprememba Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane Potrčeva ulica 1 Oznaka javnega razpisa: 4301/1-2017 NE ODPIRAJ – PONUDBA 2319 Poljčane IZDELAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PISARNIŠKE PROSTORE V SD (blago). Stran 43 od 43
© Copyright 2024