מסמך ב` – תנאים כלליים לביצוע עבודות המכרז

‫פרויקט "שער הבירה"‬
‫עבודות כרייה ודיפון כהכנה להקמת חניון תת קרקעי‬
‫בשד' שז"ר‬
‫מכרז מספר ‪387/2014‬‬
‫מסמך ב' ‪-‬‬
‫תנאים כלליים לביצוע עבודות המכרז‬
‫דצמבר ‪2014‬‬
‫כסלו‪ ,‬תשע"ה‬
‫היזם‪:‬‬
‫משרד התחבורה‪ ,‬רשות מקרקעי ישראל‪ ,‬עירית ירושלים‪.‬‬
‫המזמין‪:‬‬
‫מוריה – חברה לפיתוח ירושלים בע"מ ‪ -‬כיכר ספרא ‪ ,2‬ירושלים‬
‫מנהל הפרויקט מטעם המזמין‪:‬‬
‫א‪ .‬ספיבק‪ ,‬חברה להנדסה בע"מ‪,‬‬
‫נחלת יצחק ‪ 32‬ב' תל אביב‬
‫טל'‪03-6090707 :‬‬
‫רשימת מתכננים‪:‬‬
‫כבישים וניקוז‪:‬‬
‫ד‪.‬א‪.‬ל‪ .‬הנדסה (‪)2004‬‬
‫יגאל אלון ‪ ,55‬תל אביב‬
‫טל‪03-6366444 .‬‬
‫אדריכלות ‪:‬‬
‫פרחי צפריר – אדריכלים‬
‫בן גוריון ‪ ,1‬בני ברק‬
‫טל‪03-6142142 .‬‬
‫חשמל‪:‬‬
‫ספיר י‪.‬ז‪.‬ח בע"מ – תיאום תכנון ופיקוח עבודות חשמל‬
‫רח' אחד העם ‪ ,13‬חיפה ‪33103‬‬
‫טל' – ‪04-8622337‬‬
‫גיאולוגיה‪:‬‬
‫ד"ר עזי זלצמן בעז זלצמן‬
‫רח' המלאכה ‪8‬א'‪ ,‬רמת גן‬
‫טל‪03-7526631 .‬‬
‫תכנון מנהרה ‪:‬‬
‫א‪ .‬רוזן – הנדסה בע"מ‬
‫רח' הרמב"ם ‪ ,17‬כפר יונה‬
‫טל‪09-8986152 .‬‬
‫תנועה‬
‫אמאב תחבורה ותנועה (‪ )2012‬בע"מ‬
‫יד חרוצים ‪ ,4‬ירושלים‬
‫טל‪02-6726992 .‬‬
‫‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫פרק ‪ - 00‬מוקדמות‬
‫תוכן העניינים‬
‫פרק ‪ - 0‬כללי והקדמות ‪5 ........................................................................................‬‬
‫‪ 00.00‬מעמדו של מסמך זה ‪5....................................................................................‬‬
‫‪ 00.01‬תיאור העבודה ‪5...........................................................................................‬‬
‫המפרט המיוחד והצהרת הקבלן‪6.............................................................................. .‬‬
‫‪ 00.03‬שטחי התארגנות‪ ,‬מנהרות גישה ולוחות זמנים לביצוע ‪6.......................................‬‬
‫‪ 00.04‬תחולת תנאי המוקדמות‪9.............................................................................. .‬‬
‫‪ 00.05‬תשלומים לקבלן זר‪9.................................................................................... .‬‬
‫‪ 00.07‬חתימה על חוזה ("ביחד ולחוד")‪9.................................................................. .‬‬
‫‪ 00.08‬התייצבות באתר העבודות‪10 ......................................................................... .‬‬
‫‪ 00.09‬אימות נתונים לקבלן הזר‪10 ......................................................................... .‬‬
‫‪ 00.10‬קבלת השטח ע"י הקבלן ומתקנים תת‪-‬קרקעיים‪11 .......................................... .‬‬
‫‪ 00.11‬שינויים בהיקף עבודות התימוך על פי החוזה‪12 ............................................... .‬‬
‫‪ 00.12‬התאמת התכניות‪ ,‬מפרטים וכתב כמויות ‪13 ......................................................‬‬
‫‪ 00.13‬הפרעות וקשר עם קבלנים אחרים ‪13 ...............................................................‬‬
‫‪ 00.14‬תנועה ועבודה על פני הכבישים‪ ,‬דרכים קיימות‪ ,‬רצפות ומשטחים קיימים‪ ,‬הסדרי‬
‫תנועה זמניים לזמן ביצוע‪14 .................................................................................... .‬‬
‫‪ 00.15‬עדיפות ביצוע ‪22 ..........................................................................................‬‬
‫‪ 00.16‬עבודות בלילה ובשעות נוספות ‪22 ....................................................................‬‬
‫‪ 00.17‬מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה ‪23 .............................................‬‬
‫‪ 00.19‬גבולות האתר והתארגנות בשטח‪28 ................................................................ .‬‬
‫‪ 00.20‬בטיחות וגיהות ‪30 ........................................................................................‬‬
‫‪ 00.21‬מדידות וסימון ‪31 ........................................................................................‬‬
‫‪ 00.22‬עלות ההובלות ‪32 .........................................................................................‬‬
‫‪ 00.23‬אתר סילוק פסולת ‪32 ...................................................................................‬‬
‫‪ 00.24‬בטלת ציוד ‪33 ..............................................................................................‬‬
‫‪ 00.25‬תוכניות ‪33 ...............................................................................................‬‬
‫‪ 00.25‬תוכניות ‪33 .................................................................................................‬‬
‫‪ 00.26‬ציר הפרוייקט ‪33 .........................................................................................‬‬
‫‪ 00.27‬הביצוע ‪34 ..................................................................................................‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 00.28‬לוח זמנים לביצוע העבודה בשלמותה ‪34 ...........................................................‬‬
‫‪ 00.29‬תכניות עדות ‪41 ........................................................................... ed M sA‬‬
‫‪ 00.30‬ערבות לטיב וביטוחים ‪41 ..............................................................................‬‬
‫‪ 00.31‬מחיר מוצר שווה ערך‪41 ............................................................................... .‬‬
‫‪ 00.32‬עבודה ביומית ‪41 .........................................................................................‬‬
‫‪ 00.33‬עבודות שלא יימדדו ‪43 ..................................................................................‬‬
‫‪ 00.34‬חישוב התייקרויות‪44 ...................................................................................‬‬
‫‪ 00.35‬הוצאות התארגנות ויציאה מהשטח‪44 ............................................................ .‬‬
‫‪ 00.36‬התקנת חשמל וטלפון‪44 .............................................................................. .‬‬
‫‪ 00.37‬שלבי בצוע עיקריים‪45 ................................................................................ .‬‬
‫‪ 00.38‬נןשאי משרה מטעם הקבלן‪45 ....................................................................... .‬‬
‫‪ 00.39‬ידע וניסיון לבצוע העבודה‪47 ........................................................................ .‬‬
‫‪ 00.40‬שרותי הקבלן למנהל הפרויקט‪47 .................................................................. .‬‬
‫‪ 00.41‬התיאור הטכני (‪ )MAMmes tM MAhAeM‬של הצעת הקבלן‪48 ................................ .‬‬
‫‪ 00.42‬טפול בפניות הצבור‪49 ................................................................................. .‬‬
‫‪ 00.43‬מניעת מפגעים ורעש בלתי סביר‪49 ................................................................ .‬‬
‫‪ 00.45‬הנוסח הקובע – הנוסח בעברית ‪51 ..................................................................‬‬
‫‪ 00.46‬בקרת איכות עצמית של הקבלן ובדיקות מעבדה‪51 ............................................ .‬‬
‫‪ 00.47‬אישור המנהל הפרויקט‪52 ........................................................................... .‬‬
‫‪ 00.48‬תנאי לחתימה על חוזה ההתקשרות ‪52 .............................................................‬‬
‫‪4‬‬
‫פרק ‪ - 0‬כללי והקדמות‬
‫‪ 00.00‬מעמדו של מסמך זה‬
‫מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז לביצוע עבודות כרייה כהכנה להקמת חניון‬
‫תת‪-‬קרקעי במתחם שד' שז"ר בירושלים (להלן – "המכרז") שפרסמה "מוריה" – חברה‬
‫לפיתוח ירושלים בע"מ (להלן – "מוריה") ומחוזה ההתקשרות שבמסגרתו (להלן –‬
‫"החוזה")‪.‬‬
‫‪ 00.01‬תיאור העבודה‬
‫המכרז ‪ /‬החוזה מתייחסים לביצוע עבודות כרייה תת‪-‬קרקעית (להלן "עבודות מנהור")‬
‫של צמד אולמות מקבילים המיועדים לחניית רכב (להלן ‪" -‬חניון שז"ר" או "הפרויקט")‬
‫וכן מערכות נלוות של מנהרות גישה‪ ,‬הן בשיטת המנהור והן בשיטת "חפירה וכיסוי"‪.‬‬
‫גבולות העבודה תחומים‪ ,‬כמוצג בתכנית ‪AR-SZR-001‬‬
‫העבודות נשוא המכרז כוללות‪:‬‬
‫עבודות עפר להכנת אתרי התארגנות‪ ,‬דרכי גישה‪ ,‬משטחי עבודה ורחבות כניסה‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫("פורטלים")‪.‬‬
‫עבודות לייצוב ועיבוד של מדרונות הסלע בצדי רחבות הכניסה ובצדי משטחים‬
‫למחנות העבודה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כריית המנהרות והאולמות לרבות עבודות כרייה‪ ,‬תימוך ראשוני ותימוך קבוע‪,‬‬
‫דיוס סדקים ומלוי חללים‪ ,‬סילוק חפורת‪ ,‬ניקוז‪ ,‬תאורה‪ ,‬תאורת חירום‪ ,‬מערכות‬
‫בקרה ומנ"מ זמניים‪ ,‬קידוחי סקר וכן עבודות נלוות אחרות המהוות חלק בלתי‬
‫נפרד מעבודת המנהור או הבאות להשלימה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הארקת יסודות לתקרת הקמרון והקירות באולמות וסיומם בקופסאות בקורת‬
‫ממתכת‪.‬‬
‫עבודות מצע וניקוז במנהרה‪ ,‬ובקטעים סמוכים של כביש הגישה‪.‬‬
‫יחד עם העבודות התת‪-‬קרקעיות שתוארו לעיל‪ ,‬יבוצעו במסגרת המכרז ‪ /‬החוזה גם‬
‫עבודות לסלילת כבישים ומשטחים בשטחי ההתארגנות‪ ,‬בתוך המנהרה ו‪/‬או בדרכי‬
‫הגישה אליה כדלהלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עבודות עפר‪ ,‬מצעים ואספלט‪.‬‬
‫מערכת ניקוז ותיעול‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 00.02‬המפרט המיוחד והצהרת הקבלן‪.‬‬
‫מסמך זה (שיכונה להלן גם ‪" -‬המפרט המיוחד") מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‬
‫והחוזה‪ ,‬והוא מיועד להשלים ולהבהיר את המסמכים המפורטים להלן‪ .‬לפיכך‪ ,‬יש‬
‫לקרוא אותו כחלק בלתי נפרד מהם ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫"חוזה קבלנים" של "מוריה" ‪ -‬חב' לפיתוח ירושלים בע"מ (מהדורת ‪.)2014‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פרק ‪"( 00‬מוקדמות") ל"מפרט הכללי" הבין‪-‬משרדי לעבודות בנייה ("הספר‬
‫הכחול") (להלן – "המפרט הכללי הבין‪-‬משרדי")‪ ,‬אולם בתיקון הסעיפים‬
‫המפורטים בסעיף ‪ 00.04‬להלן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פרקי ה"מפרט הכללי הבין‪-‬משרדי" בכלל ופרק ‪"( 54‬עבודות כרייה תת‪-‬‬
‫קרקעית") בפרט‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מפרט עירית ירושלים‪.‬‬
‫מסמך זה בא להשלים את ההוראות הכלולות במסמכים שפורטו לעיל‪ ,‬ואין באמור בו‬
‫כדי לגרוע מהם‪ ,‬אלא אם צוין הדבר במפורש‪ .‬סדרי העדיפות בין מסמכי המכרז‪ ,‬במקרה‬
‫של סתירה ביניהם‪ ,‬יהיו כמפורט בחוברת המכרז‪.‬‬
‫‪ 00.03‬שטחי התארגנות‪ ,‬מנהרות גישה ולוחות זמנים לביצוע‬
‫א‪ .‬חבילת התכניות למכרז הנמסרת בשלב זה למשתתפים כוללת תכנון מפורט של‬
‫מנהרת גישה אותה יש לכרות מאתר התארגנות ממזרח לפרויקט‪ ,‬ותכנית אתר‬
‫התארגנות מוצעת בשטח "משרד החוץ הישן"‪ .‬מובהר בזה‪ ,‬כי השימוש בשטח‬
‫ההתארגנות ממנו יבוצעו עבודות הכרייה של מנהרת הגישה הוסדר על‪-‬פי הסכם‬
‫שנחתם בין מוריה לבין מדינת ישראל ‪ /‬משרד האוצר ‪ /‬החשבות הכללית ‪ /‬חטיבת‬
‫נכסים ולוגיסטיקה – באמצעות מנהלת הבינוי הממשלתי (להלן – "המנהלת")‪,‬‬
‫ואשר העתק ממנו מצורף למסמכי המכרז כמסמך ח'‪ ,‬כחלק בלתי נפרד מהם (להלן‬
‫– "הסכם המנהלת")‪ .‬על המשתתפים ללמוד את תנאיו של הסכם המנהלת על‬
‫בורים ולהיערך לביצועם‪ ,‬ככתבם וכלשונם‪ ,‬וזאת כתנאי לביצוע העבודות נשוא‬
‫מכרז זה‪ .‬בעצם הגשת ההצעה למכרז זה‪ ,‬נוטלים המשתתפים על עצמם התחייבות‬
‫בלתי מסויגת לבוא בנעלי מוריה‪ ,‬אלא אם יקבלו ממוריה הוראה אחרת‪ ,‬לעניין‬
‫מילוי כל תנאי הסכם המנהלת ולשפות את מוריה בגין כל תביעה ו‪/‬או דרישה‬
‫כספית אשר תוגש לה על ידי המנהלת‪ ,‬בגין הפרה של תנאי מתנאי הסכם המנהלת‬
‫כאמור בידי המשתתף עליו יוטל ביצוע העבודות על‪-‬פי מכרז זה ו‪/‬או מי מטעמו‪.‬‬
‫הוראת סעיף זה תחול על אף כל הוראה סותרת אחרת במסמכי ההתקשרות‬
‫שייכרתו בין המשתתף שיוכרז כזוכה במכרז זה לבין המזמינה‪ .‬למען הסר ספק‪,‬‬
‫מובהר כי הערבויות אשר תועמדנה על ידי המשתתף שיוכרז זוכה במכרז זה‪,‬‬
‫‪6‬‬
‫תשמשנה גם להבטחת עמידתו של אותו משתתף בתנאי הסכם המנהלת‪ ,‬כאמור‬
‫לעיל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬מצורפות למכרז תכניות ברמה של תכנון מוקדם בלבד‪ ,‬המתייחסות לכרייה‬
‫של מנהרת גישה שניה‪/‬נוספת‪ ,‬מאתר התארגנות בצד המערבי של הפרויקט‪ ,‬על גבי‬
‫גג מנהרת קריית משה בשד' מנחם בגין‪ .‬עם מתן ההוראה לבצע את המנהרה‬
‫הנוספת‪ ,‬תספק חברת מוריה לקבלן‪ ,‬תכניות מפורטות לביצוע של מנהרת הגישה‬
‫הנ"ל‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫עוד מצורף למכרז זה‪ ,‬בנוסף לכתב‪-‬הכמויות המתייחס לעבודות שלגביהן נערך‬
‫תכנון מפורט‪ ,‬גם כתב כמויות עבור מנהרת הגישה הנוספת‪:‬‬
‫הורתה חברת מוריה לבצע את המנהרה הנוספת ‪ ,‬שהיא אחרת מהמנהרה המובאת‬
‫בסט התכניות לתכנון מוקדם המצורף לחבילת מכרז זה‪ ,‬יחולו מחירי היחידה‬
‫בכתב הכמויות המצורף למכרז זה גם על המנהרה האחרת‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫על המשתתפים להביא בחשבון כי החלטה של "מוריה" על כריה של מנהרת הגישה‬
‫הנוספת‪ ,‬תחייב עדכון של אבני הדרך החוזיות ולוחות הזמנים לביצוע העבודות‬
‫נשוא המכרז‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫מסרה מוריה לזוכה במכרז הודעה בדבר העמדתו של אתר התארגנות הנוסף‬
‫ממנו תיכרה מנהרת הגישה הנוספת‪ ,‬וזאת שישה עשר חודשים לאחר המועד‬
‫בו ניתן לקבלן הזוכה צו התחלת עבודה‪ ,‬משך ביצוע העבודות המוגדר‬
‫בחוברת המכרז יישאר בעינו ויעמוד על ארבעים ואחד חודשים ממועד מתן‬
‫צו התחלת העבודה‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫מסרה מוריה לזוכה במכרז הודעה בדבר העמדתו של אתר ההתארגנות‬
‫הנוסף‪ ,‬וזאת עוד בטרם חלפו שישה עשר חודשים מן המועד בו ניתן לקבלן‬
‫הזוכה צו התחלת עבודה‪ ,‬כאמור‪ ,‬יקוצר לוח הזמנים לביצוע העבודות‪,‬‬
‫בשליש חודש בגין כל הקדמה של חודש נוסף בהעמדתו של אתר ההתארגנות‬
‫הנוסף לרשות הקבלן הזוכה‪ .‬לדוגמא‪ :‬אם תודיע מוריה לקבלן הזוכה על‬
‫העמדתו של אתר ההתארגנות הנוסף שלשה עשר חודשים לאחר שניתן לו צו‬
‫המורה על התחלת העבודות‪ ,‬יתקצר משך ביצוע העבודות בחודש וכן הלאה‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫מסרה מוריה לזוכה במכרז הודעה בדבר העמדתו של אתר ההתארגנות‬
‫הנוסף‪ ,‬כאמור‪ ,‬ובזאת בתוך תקופה של יותר משישה עשר חודשים לאחר‬
‫שניתן לקבלן הזוכה צו המורה על התחלת העבודות‪ ,‬יוארך משך ביצוע‬
‫העבודות הקבוע בחוברת המכרז בשליש חודש בעבור כל חודש של עיכוב‬
‫במסירת ההודעה מעבר לתקופה של שישה עשר חודשים ממועד מתן צו‬
‫‪7‬‬
‫התחלת העבודות‪ .‬לדוגמא‪ :‬אם תמסור מוריה לקבלן הזוכה הודעה על‬
‫העמדת שטח התארגנות נוסף בתוך תשעה עשר חודשים ממועד מתן צו‬
‫התחלת העבודות‪ ,‬יוארך משך ביצוע העבודות על פי המכרז מארבעים ואחד‬
‫חודשים לארבעים ושניים חודשים וכן הלאה‪.‬‬
‫(‪)4‬‬
‫המועד הקובע לחישוב תקופת קיצור משך הביצוע יהיה המועד בו הועברה‬
‫לקבלן הודאה על העמדת שטח ההתארגנות הנוסף לרשותו‪.‬‬
‫במידה ולא תושג הסכמה בנוגע לעדכון לוחות הזמנים ואבני הדרך החוזיות‬
‫בכל הקשור למשך הפרויקט ומועד סיומו‪ ,‬יוכרע הדבר על ידי מנהל‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫על פי מסמך ח' למסמכי המכרז‪ ,‬עשוי הקבלן להידרש לצמצם את שטח‬
‫ההתארגנות המזרחי במהלך הפרויקט ולמקם את המבנים בשטח המצומצם‬
‫כפי שמופיע במסמך ח'‪ .‬על העתקת המבנים לשטח האתר המצומצם‪ ,‬לא‬
‫ישולם בנפרד ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בקביעת מחירי היחידה‪ .‬הקבלן‬
‫ימקם מראש את המבנים של אתר ההתארגנות כך שהשינוי שיידרש יהיה‬
‫מינימלי‪ .‬ההודעה על הצורך בצמצום שטח ההתארגנות תועבר לקבלן על פי‬
‫לוחות הזמנים המצוינים במסמך ח'‪.‬‬
‫(‪)6‬‬
‫מוריה תודיע לקבלן כשלשה חודשים לפני מועד גמר העבודות נשוא מכרז זה‬
‫אם עליו לפרק את אתר ההתארגנות ולהחזיר את השטח למזמין כפי שקיבל‬
‫אותו לאחריותו‪ ,‬או להשאירו לשימוש הקבלן הבא‪.‬‬
‫(‪)7‬‬
‫אבני דרך חוזיות‪:‬‬
‫מס'‬
‫מועד מירבי‬
‫לסיום מצ‪.‬ה‪.‬ע‬
‫(חודשים)‬
‫אבן דרך‬
‫‪.1‬‬
‫גמר ביצוע הסדרי תנועה זמניים ואתר התארגנות מזרחי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫גמר ביצוע פורטל למנהרת גישה מזרחית ותחילת כריית‬
‫מנהרה מזרחית‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫גמר ביצוע מנהרת גישה מזרחית‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫גמר ביצוע קימרון באולם צפוני עד רום ‪799.00‬‬
‫‪18‬‬
‫‪5‬‬
‫גמר ביצוע קימרון באולם דרומי עד רום ‪799.00‬‬
‫‪22‬‬
‫‪6‬‬
‫גמר ביצוע העמקה עד רום ‪ 789.00‬בשני האולמות‬
‫‪29‬‬
‫‪7‬‬
‫גמר ביצוע אולמות‬
‫‪40‬‬
‫‪8‬‬
‫מסירות וגמר הפרויקט עד לקבלת אישור מנה"פ‬
‫‪41‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ 00.04‬תחולת תנאי המוקדמות‪.‬‬
‫על העבודות נשוא המכרז והחוזה יחולו כל פרקי המשנה של פרק ה"מוקדמות" ב"מפרט‬
‫הכללי" הבין‪-‬משרדי‪ ,‬למעט פרק ‪" - 00.09‬מחיר פאושלי"‪ ,‬וזאת בכפוף לתיקונים‬
‫המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪)2‬‬
‫בסעיף ‪ 00.01.01‬שכותרתו "תחום הפרק"‪ :‬במקום "חוזה ממשלת ישראל לבצוע‬
‫מבנה ע"י קבלן (מדף ‪ ")3210‬יאמר "חוזה קבלנים של "מוריה" ‪ -‬חב' לפיתוח‬
‫ירושלים בע"מ"‪.‬‬
‫בסעיף ‪ 00.01.02‬שכותרתו "הגדרות"‪ :‬במקום "חוזה ממשלת ישראל (מדף‬
‫‪ ")3210‬יאמר "חוזה קבלנים של "מוריה" ‪ -‬חב' לפיתוח ירושלים בע"מ"‪.‬‬
‫‪ 00.05‬תשלומים למיזם משותף‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ 59‬לחוק החוזים (חלק כללי)‪ ,‬תשל"ג ‪ 1973 -‬ו‪/‬או בכל דין‪ ,‬מובהר‬
‫בזה כי במקרה בו ההתקשרות לביצוע הפרויקט תהיה עם מיזם משותף‪ ,‬אזי התשלומים‬
‫עבור ביצוע העבודות לפי החוזה ישולמו לחבר אחד במיזם‪ ,‬לפי החלטת החברים במיזם‬
‫שתועבר לידי מוריה בכתב‪ ,‬למעט במקרה בו מדובר במיזם משותף שבו חברים תאגיד‬
‫שהתאגד בישראל (להלן בסעיף זה – "קבלן ישראלי") ותאגיד שהתאגד מחוץ לישראל‬
‫(להלן בסעיף זה – "קבלן זר")‪ ,‬שאז התשלומים עבור הקבלן הישראלי ו‪/‬או הקבלן הזר‬
‫בהתאם לחוזה‪ ,‬ישולמו באמצעות הקבלן הישראלי בלבד‪ ,‬אלא אם הסכימה "מוריה"‬
‫לפעול בצורה שונה‪ ,‬בהסכמת הקבלן הישראלי והקבלן הזר‪ ,‬שניתנה בכתב‪ ,‬בתנאים‬
‫האמורים באותה הסכמה‪ ,‬וכל עוד לא שינתה "מוריה" את הסכמתה‪" .‬מוריה" תהיה‬
‫רשאית לשנות את הסכמתה‪ ,‬בהודעה בכתב‪ ,‬שבעה (‪ )7‬ימים מראש‪ ,‬לקבלן הישראלי‬
‫ולקבלן הזר‪.‬‬
‫‪ 00.06‬מקום השיפוט‬
‫על המכרז והחוזה יחול הדין הישראלי בלבד‪ ,‬ומקום השיפוט היחיד בכל תביעה הנוגעת‬
‫למכרז ולחוזה‪ ,‬יהיה בבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד‪.‬‬
‫‪ 00.07‬חתימה על חוזה ("ביחד ולחוד")‪.‬‬
‫מובהר כי במקרה שבו העבודות תבוצענה במסגרת מיזם משותף‪ ,‬בהתאם לתנאי המכרז‪,‬‬
‫אזי האחריות לקיום כלל ההתחייבויות הקבועות בחוזה ובמכרז תחול על כל חברי‬
‫המיזם המשותף‪ ,‬כולם יחד וכל אחד מהם בנפרד ובערבות הדדית זה לחיוביו של זה‪.‬‬
‫מוצהר ומודגש‪ ,‬כי במידה ומי מחברי המיזם המשותף יחדל מלקיים את החוזה‪" ,‬מוריה"‬
‫תהיה רשאית‪ ,‬אך לא חייבת‪ ,‬לבטל את החוזה עם כלל חברי המיזם המשותף‪ .‬איש מבין‬
‫‪9‬‬
‫חברי המיזם המשותף לא יהיה רשאי להסב את זכויותיו על פי החוזה לאחר‪ ,‬מבלי לקבל‬
‫לכך אישור בכתב ומראש של "מוריה"‪.‬‬
‫מוסכם ומוצהר‪ ,‬כי "מוריה" תהא זכאית לעכב ו‪/‬או לקזז מכל סכום שיגיע למי מחברי‬
‫המיזם המשותף כל סכום המגיע לה ו‪/‬או למי מטעמה מאת מי מחברי המיזם המשותף‪.‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ 55‬לחוק החוזים (חלק כללי)‪ ,‬תשל"ג ‪ 1973 -‬ו‪/‬או בכל דין‪ ,‬לא יופטר‬
‫מי מחברי המיזם המשותף מכל אחריות‪ ,‬גם אם הופטר האחר‪ ,‬מכל טעם שהוא ולא‬
‫יבוטל חיובו אף אם חיובו של האחר בוטל‪.‬‬
‫‪ 00.08‬התייצבות באתר העבודות‪.‬‬
‫הקבלן יהיה ערוך להציג את שיטת העבודה לפיה בכוונתו לעבוד בפרויקט ואת הציוד‬
‫אשר בכוונתו להביא לצורך כך‪ ,‬בתוך שלושה שבועות מן המועד בו יינתן לו צו התחלת‬
‫העבודה על ידי "מוריה"‪.‬‬
‫במקרה של ביצוע העבודות נשוא המכרז על ידי מיזם משותף שבו חברים קבלן ישראלי‬
‫וקבלן זר‪ ,‬כהגדרתם בסעיף ‪ 00.05‬לעיל‪ ,‬על החבר הישראלי במיזם המשותף חלה‬
‫האחריות לדאוג לכך שנציג הקבלן המומחה וצוות ניהול הפרויקט מטעמו‪ ,‬אשר יציגו‬
‫שיטת העבודה לפיה בכוונתם לעבוד ואת הציוד אשר בכוונת הקבלן הזר החבר במיזם‬
‫המשותף להביא לצורך כך יתייצבו בישראל במועד כאמור לעיל‪ .‬שיטת העבודה‬
‫וההתארגנות תוגשנה לאישור מנהל הפרויקט‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 00.45‬להלן‪.‬‬
‫כל הציוד הדרוש לביצוע העבודות יובא לאתר הפרויקט בהתאם לפרקי הזמן שייקבעו על‬
‫פי תוכניות העבודה שתאשר המזמינה‪ .‬במקרה של מיזם משותף עם קבלן זר‪ ,‬האחריות‬
‫לדאוג לכך שהחבר הזר במיזם המשותף יעביר לישראל את כל הציוד הדרוש לו לשם‬
‫ביצוע העבודות נשוא המכרז‪ ,‬וזאת בתוך פרק הזמן שנקבע‪ ,‬כאמור‪ ,‬תחול על החבר‬
‫הישראלי במיזם‪.‬‬
‫המזמינה רואה תנאים אלו כמהותיים וחשובים לצורך העבודה ולכן תעמוד על קיומם‪.‬‬
‫אי עמידה באחד התנאים לעיל עלולה לגרום לביטול ההתקשרות עם המיזם המשותף‪,‬‬
‫וזאת גם אם כבר בוצעו עבודות כלשהן על ידו באתר העבודות‪ ,‬וזאת בנוסף לחילוט‬
‫הערבות בגובה הנזקים שיגרמו ל"מוריה" עקב כך‪.‬‬
‫לא יהיו שינויים בלוחות הזמנים שנקבעו בתכנית העבודה המאושרת‪ ,‬מבלי שניתן לכך‬
‫אישור של "מוריה"‪ ,‬בכתב ומראש‪.‬‬
‫‪ 00.09‬אימות נתונים לקבלן הזר‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫חברי המיזם המשותף מצהירים בזה‪ ,‬כי כל העובדות והמצגים שהוצגו ביחס לקבלן הזר‬
‫החבר במיזם המשותף (כהגדרתו בסעיף ‪ 00.05‬לעיל)‪ ,‬בשלב הגשת ההצעות במכרז‪ ,‬הם‬
‫נכונים ומדויקים גם במועד החתימה על חוזה ההתקשרות במסגרת המכרז‪ .‬באחריות‬
‫החבר הישראלי במיזם המשותף להודיע ל"מוריה"‪ ,‬מיד עם התרחשותו של כל שינוי‬
‫ביחס למידע שנמסר בקשר לקבלן הזר‪ ,‬ובמקרה כאמור‪" ,‬מוריה" תהיה רשאית לשקול‪,‬‬
‫בהתאם למהות השינוי‪ ,‬גם ביטול של ההתקשרות עם המיזם המשותף‪ ,‬ככל שיתברר כי‬
‫מדובר בשינוי אשר איננו מאפשר עוד את המשך ביצוע העבודות על ידי המיזם המשותף‪,‬‬
‫כפי שהתחייב לעשות במסגרת הצעתו במכרז‪.‬‬
‫חברי מיזם משותף בו חבר קבלן זר‪ ,‬כהגדרתו לעיל‪ ,‬מצהירים בזה כי ידוע להם‬
‫שהצהרותיהם בעניין הקבלן הזר עמדו ביסוד החלטתה של "מוריה" לאפשר את‬
‫השתתפותם במכרז‪ ,‬ולפיכך "מוריה" שומרת לעצמה את הזכות‪ ,‬גם לאחר מתן צו‬
‫התחלת העבודה‪ ,‬לבחון ולבדוק את נכונות המצגים שהוצגו במסגרת הצעת המיזם‬
‫המשותף‪ ,‬בזמן אמת‪ ,‬כאשר אם תימצא אי התאמה‪ ,‬מכל מין וסוג שהוא‪ ,‬בין המצגים‬
‫שהוצגו לבין המצב האמתי‪ ,‬תהא "מוריה" זכאית לבטל את ההתקשרות עם המיזם‬
‫המשותף‪ ,‬ובמקרה זה אף לחלט כל ערבות שהוגשה‪ ,‬ולחברי המיזם המשותף לא תהיינה‬
‫טענות כלשהן כלפי "מוריה" ו‪/‬או מי מטעמה בהקשר זה‪.‬‬
‫‪ 00.10‬קבלת השטח ע"י הקבלן ומתקנים תת‪-‬קרקעיים‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בסעיף ‪( 9‬בדיקות מוקדמות) למסמך התנאים הכלליים המצורף כנספח‬
‫ל"חוזה קבלנים" של חב' "מוריה"‪ ,‬מודגש בזה כי הגשת ההצעה ע"י הקבלן מהווה אישור‬
‫שפרטי העבודה ברורים לו והוא מכיר את כל פרטי השטח המיועד לביצוע העבודות ואת‬
‫פרטי סביבתו‪ ,‬על בורים‪.‬‬
‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 00.03‬למפרט הכללי הבין משרדי‪ ,‬שכותרתו‪" :‬מתקנים תת‪-‬‬
‫קרקעיים"‪ ,‬ובהמשך לאמור בסעיף ‪ 00.9‬לתנאים הכלליים נספח ל"חוזה קבלנים" של‬
‫חב' "מוריה"‪ ,‬מופנית תשומת לב הקבלן לכך שבשטח העבודה קיימים מתקנים ומערכות‬
‫שירותים תת‪-‬קרקעיים וכי סט התכניות המתייחס למיקום של מערכות השירותים‬
‫המתקנים הנ"ל הוא לאינפורמציה כללית בלבד‪ .‬אינפורמציה זו אינה מלאה ואינה‬
‫מדויקת‪.‬‬
‫מוטלת על הקבלן החובה לבדוק ולוודא בעצמו את מיקומם של המבנים והמתקנים מעל‬
‫פני הקרקע ומתחת לפני הקרקע כגון‪ :‬תשתיות מים וביוב‪ ,‬קווי חשמל מתח נמוך ומתח‬
‫גבוה‪ ,‬קווי תקשורת וכו' וכל מבנה אחר הנמצא בשטח העבודה‪ ,‬בין שהם מסומנים ובין‬
‫שאינם מסומנים במסמכים שנמסרו לקבלן במצורף למכרז‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הקבלן מתחייב לנקוט את אמצעי הזהירות הדרושים על מנת שלא לגרום נזק למתקנים‬
‫ומערכות השירותים הנ"ל‪ ,‬ובכל מקרה של פגיעה בהם‪ ,‬מוטלת עליו החובה לתקנם‪ ,‬על‬
‫חשבונו ובהתאם להנחיות שיקבל מכל רשות מוסמכת ו‪/‬או מאת "מוריה"‪.‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי‪ ,‬באופן בלעדי‪ ,‬לביצוע של כל הפעולות הדרושות לגילוי הצינורות‪,‬‬
‫הכבלים והמבנים התת‪-‬קרקעיים כאמור (להלן – "תשתיות תת קרקעיות")‪ ,‬ובכלל זה‬
‫יישא הקבלן באחריות המלאה לביצוע של כל אלה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫חפירות‪ ,‬באמצעות כלים מכאניים הנדסיים או באופן ידני‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומן וגילוין של תשתיות תת קרקעיות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תיאום עם הגורמים המוסמכים בכל הקשור והכרוך בחשיפת התשתיות התת‬
‫קרקעיות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫שמירה על שלמותן של התשתיות התת קרקעיות והגנה עליהן‪ ,‬אם יהיה צורך‬
‫בכך‪.‬‬
‫האחריות המלאה לביצוע מושלם של כל הפעולות שפורטו לעיל ולמימונן המלא תחול על‬
‫הקבלן לבדו‪ ,‬והוא לא יהיה זכאי לקבל מאת "מוריה" כל תשלום שהוא בגין ביצוען של‬
‫הפעולות כאמור‪ .‬רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון את כל העבודות הקשורות‬
‫במתקנים‪ ,‬תשתיות וחומרים הנמצאים בשטח העבודה‪ ,‬לרבות עלות של עבודות בשיטה‬
‫ידנית‪ ,‬תשלומים לחברות התשתית בגין הצורך להעתיק כבלים או ציוד אחר או עבודות‬
‫נוספות אחרות והעמדת התשומות הדרושות לשם ליווין של חברות התשתית בביצוע‬
‫האמור‪.‬‬
‫‪ 00.11‬שינויים בהיקף עבודות התימוך על פי החוזה‪.‬‬
‫הכמויות המופיעות במכרז‪/‬חוזה נקבעו על פי הערכה בלבד ויכולים לחול בהן שינויים‪,‬‬
‫כאמור בסעיף ‪ 62‬ל"חוזה קבלנים של מוריה"‪.‬‬
‫אולם‪ ,‬בניגוד לאמור בסעיפים ‪ 59‬ו‪ 60-‬בפרק ח' לחוזה הקבלנים של "מוריה"‪ ,‬מודגש‬
‫ומובהר להלן כי חב' "מוריה" תהיה רשאית לשנות‪ ,‬בכל עת ועל פי שיקול דעתה‪ ,‬את‬
‫הכמויות הדרושות לביצוע עבודות התימוך הראשוני של המנהרה‪ ,‬וזאת מבלי ששינוי‬
‫בכמויות יביא לשינוי במחירי היחידה‪ .‬שינוי כמות כאמור יוכל להיות בדרך של הפחתה‬
‫או הגדלה של הכמות‪ ,‬בשיעור של עד ‪ 100%‬מן הכמות המקורית שנקבעה בכתב הכמויות‬
‫שצורף למכרז‪ ,‬ובלבד שסה"כ השינוי לא יחרוג ב ‪ 25%‬מהיקפן הכולל של העבודות על פי‬
‫החוזה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫כאמור בסעיף ‪ 54.05‬למסמך ג'‪ 2‬למכרז (מפרט מיוחד)‪ ,‬שיטת התימוך המתוכננת‬
‫לעבודה‪ ,‬כמפורט בתכניות‪ ,‬במפרטים ובכתב הכמויות‪ ,‬היא באמצעות בורגי סלע ובטון‬
‫מותז‪ ,‬ואולם חיזוק עמודי‪-‬סלע (‪ )PILLARS‬יבוצע גם באמצעות עוגני קרקע‪.‬‬
‫מובהר כי כתב הכמויות כולל גם סעיף המתייחס לתימוך באמצעות קשתות פלדה ובטון‬
‫מותז‪ ,‬אולם סעיף זה מיועד לקטעים חריגים וקצרים בלבד‪ ,‬בעלי איכות סלע נמוכה‬
‫במיוחד‪ ,‬וליישום רק על פי אישור מיוחד של מנהל הפרויקט‪.‬‬
‫שיטת התימוך המתוכננת (עם בורגי סלע ובטון מותז) תותאם‪ ,‬תוך כדי ביצוע‪ ,‬לתנאים‬
‫הגיאולוגיים והגיאו‪-‬הנדסיים ולאיכות מסת הסלע שייחשפו בפועל תוך כדי ביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬והיא תיושם בכפיפות לאישור מנהל הפרויקט‪ .‬התאמות אלו יכללו שינויים‬
‫בעיתוי ההתזה (מרווח הזמן בין החציבה להתזה)‪ ,‬עובי שכבות ההתזה‪ ,‬שימוש בסיבי‬
‫פלדה ו‪/‬או רשתות זיון‪ ,‬תדירות (מרווחים) בין הבורגים וכיוב'‪.‬‬
‫התמורה לקבלן עבור עבודות התימוך תשולם לפי הכמויות שיבוצעו בפועל‪ ,‬ואושרו ע"י‬
‫המפקח‪ ,‬בהתאם לתנאי הסלע‪ ,‬ובכפוף למחירי היחידה בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪ 00.12‬התאמת התכניות‪ ,‬מפרטים וכתב כמויות‬
‫האמור בסעיף ‪ 4‬ג' ל"חוזה קבלנים" של חב' "מוריה" ("סתירות ביו מסמכים ועדיפות בין‬
‫מסמכים") חל גם על התכניות‪ .‬על הקבלן לבדוק מיד עם קבלתם של התכניות ושל מסמכי המכרז‬
‫את כל המידות‪ ,‬הנתונים והאינפורמציה הנמצאים בהם‪ .‬בכל מקרה שתימצא טעות או סתירה‬
‫בתכניות‪ ,‬בשרטוטים ובמפרט הטכני ובכתב הכמויות‪ ,‬על הקבלן להודיע על כך מיד למנהל‬
‫הפרויקט‪ ,‬אשר ייתן לקבלן הנחיות בעניין‪ .‬החלטת מנהל הפרויקט בעניין זה תהיה סופית‪ ,‬לא‬
‫תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא איתר סטיות ואי ההתאמות כאמור‪.‬‬
‫‪ 00.13‬הפרעות וקשר עם קבלנים אחרים‬
‫בנוסף על האמור בסעיף ‪ 00.04.07‬למפרט הכללי הבין משרדי שכותרתו‪:‬‬
‫"תיאום עם גורמים אחרים" ובנוסף לאמור בסעיף ‪ 56‬ז' – ב"נספח התנאים הכלליים‬
‫לחוזה קבלנים" של "מוריה"‪ ,‬מובהר להלן כי עקב עבודתם של קבלנים אחרים‪ ,‬תנאי‬
‫תחבורה‪ ,‬תנועת מטיילים ‪ /‬עוברי אורח‪ ,‬ועל אף תכנון קפדני ותיאום נכון‪ ,‬עלולות‬
‫להיווצר נסיבות מקריות ובלתי צפויות מראש אשר תגרומנה להפרעות בעבודה וכיו"ב‪.‬‬
‫הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה‪ ,‬לפי הוראות מנהל הפרויקט‪ ,‬לכל גוף ציבורי או גוף‬
‫הפועל מכוח סמכות שבדין (כגון‪ :‬חברת החשמל‪" ,‬מקורות"‪" ,‬בזק"‪ ,‬חברות הכבלים‬
‫וכיוב')‪ ,‬הן באתר העבודות והן בקרבתו‪ ,‬יאפשר להם שימוש סביר בשירותים ובמתקנים‬
‫שהותקנו על ידו ויבצע כל פעולה אחרת שתידרש לשם תיאום העבודה עמם‪ ,‬בהתאם‬
‫להוראות שבמפרט הכללי ובהתאם להוראות שיקבל הקבלן ממנהל הפרויקט‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫על הקבלן להביא הפרעות אלה בחשבון‪ .‬המזמינה לא תכיר בשום תביעות הנובעות‬
‫מהפרעות‪ ,‬משיבושי לוח זמנים ו‪/‬או מתוצאותיהם‪ ,‬או מכל הקשור בהם והקבלן מוותר‬
‫מראש על תביעות מעין אלה‪.‬‬
‫התקשרות של הקבלן עם מי מהגופים כאמור לשם ביצוע עבודות מטעמם טעונה אישור‬
‫של "מוריה"‪ ,‬אשר תהיה רשאית לסרב לתת אישור זה‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ .‬בכל מקרה‬
‫ונסיבות‪" ,‬מוריה" לא תישא באחריות לתשלום הוצאות שייגרמו לקבלן עקב התקשרות‬
‫עם צד ג' כאמור‪ ,‬שנעשתה באישורה של "מוריה"‪ ,‬ועל הקבלן יהא להסדיר עניין זה עם‬
‫הצד עמו התקשר‪ .‬עוד מובהר‪ ,‬כי אין לראות באישור של "מוריה" להתקשרות של הקבלן‬
‫עם צד ג' כאמור‪ ,‬משום מתן הסכמה של "מוריה" לארכה כלשהי לביצוע העבודות נשוא‬
‫המכרז או החוזה‪ ,‬מעבר למפורט במפורש במסמכי החוזה‪.‬‬
‫‪ 00.14‬תנועה ועבודה על פני הכבישים‪ ,‬דרכים קיימות‪ ,‬רצפות ומשטחים קיימים‪ ,‬הסדרי‬
‫תנועה זמניים לזמן ביצוע‪.‬‬
‫א‪ .‬ביצוע תוך קיום תנועה שוטפת‬
‫הקבלן רשאי להציע תכנית להעתקת התנועה באזור ביצוע העבודות‪ ,‬בהתחשב בעבודותיו‬
‫הוא ובעבודות שיבצעו קבלנים האחרים באתר‪ .‬הצעת הקבלן כאמור תובא לאישורו‬
‫מראש של מנהל הפרויקט‪ ,‬ולאחר אישורה יהיה הקבלן אחראי לערוך את כל התיאומים‬
‫הנדרשים ליישומה עם מחלקת התנועה בעיריית ירושלים ועם משטרת ישראל‪ ,‬ולקבל מהן‬
‫ו‪/‬או מכל גורם מוסמך אחר‪ ,‬את האישור להפעלת התכנית‪.‬‬
‫האמצעים בהם ישתמש הקבלן לצורך ביצוע הסדרי התנועה המאושרים יהיו‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫התקני בטיחות‪ ,‬גדרות ומעקות בטיחות המאושרים ע"י הוועדה הבין משרדית (המהדורה‬
‫המעודכנת ביותר)‪ ,‬שילוט ותמרור‪ ,‬תאורה‪ ,‬מעקפים זמניים‪ ,‬פנסים מהבהבים וכיו"ב‪ .‬כמו‬
‫כן יישא הקבלן בתשלומים הדרושים למשטרת ישראל לשם הפעלת שוטרים בשכר‬
‫והכוונת תנועה‪ .‬כל פעולותיו של הקבלן‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬תבוצענה בהתאם לדרישותיהן של‬
‫הרשויות הנוגעות בדבר ובכפוף להנחיות המופיעות בכל אחד מן המסמכים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫"הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות‪ ,‬בהוצאת משרד‬
‫התחבורה ‪."12/93‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תקנות והנחיות להצבת תמרורים תשע"א‪ ,2010-‬בהוצאת משרד התחבורה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תקנים מאושרים ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות (המהדורה‬
‫המעודכנת ביותר)‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫על הקבלן לתאם שינויים בקווי תחבורה ציבורית עם חברות האוטובוסים ועם הממונה על‬
‫התחבורה הציבורית במשרד התחבורה‪ .‬המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להורות‬
‫לקבלן לבצע הסדרי תנועה זמניים לשלבים שונים של הביצוע וכן הסדרי בטיחות כגון‬
‫מעקות בטיחות‪ ,‬תמרורים‪ ,‬כניסה ויציאה לחלקים השונים של שטחי ההתארגנות (כולם‬
‫או מקצתם) ואתרי העבודה‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזה כי אין בכל האמור לעיל כדי לפטור את הקבלן מהאחריות‬
‫המלאה ליזום את כל התהליכים הדרושים לצורך קבלת אישורי הביצוע ורישיונות‬
‫העבודה מאת הרשויות המוסמכות‪ ,‬וזאת בכל שלב משלבי העבודות‪ ,‬לרבות תיאום עם‬
‫הרשויות ומילוי כל דרישותיהן‪ ,‬על פי הצורך‪ .‬מובהר בזה במפורש‪ ,‬כי הקבלן לא יהיה‬
‫זכאי לכל תמורה נוספת בגין ייזום התהליכים הדרושים לשם קבלת האישורים‪ ,‬כאמור‬
‫בפסקה זו‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים‪ ,‬וכן על מילוי מוקפד של הנחיות‬
‫הבטיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן‪ ,‬בהתאם‬
‫לאמור ברישיון העבודה‪ ,‬וזאת בין אם דרישות כאמור נמסרו לקבלן במישרין ע"י‬
‫הרשויות‪ ,‬או שנמסרו לו באמצעות מנהל הפרויקט‪ ,‬עפ"י תיאום מוקדם עם הרשויות‪.‬‬
‫מנהל הפרויקט יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן‪ ,‬בכל מקרה שבו לדעתו‬
‫העבודה נעשית שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל‪.‬‬
‫על הקבלן להיערך לביצוע העבודות באופן שההפרעות לפעילויות הנזכרות לעיל ולשגרת‬
‫החיים באתר העבודות ובסמוך אליו תהיינה מינימליות‪ .‬סגירת שטחים לתנועה לצורך‬
‫ביצוע עבודות נשוא מכרז זה‪ ,‬תתואם מראש עם מנהל הפרויקט‪ ,‬ותהיה מותנית בקבלת‬
‫אישורו‪ ,‬בכתב ומראש‪.‬‬
‫ב‪ .‬הסדרי התנועה בזמן ביצוע‬
‫הסדרי תנועה ובטיחות לביצוע העבודה‬
‫התמורה עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן תהה על פי סעיפי כתב הכמויות‪.‬‬
‫על הקבלן לדאוג לתחזוקת כל האמצעים הכלולים בהסדרי התנועה הזמניים לכל משך‬
‫הפרויקט‪ ,‬ולשמרם במצב תקין כולל החלפת האמצעים הפסולים ו‪/‬או הבלויים באמצעים‬
‫תקינים חדשים‪ .‬לא תשולם כל תוספת תשלום עבור תחזוקת והחלפת האמצעים של‬
‫הסדרי התנועה בזמן הביצוע‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫פרק זה יפרט את היערכות הקבלן להסדרי תנועה ובטיחות זמניים‪ ,‬דרכי גישה ועבודות‬
‫שונות להסדרים לשלבי הביצוע‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקבלן הוא האחראי הבלעדי לתכנון‪ ,‬תאום‪ ,‬אישור וביצוע הסדרי התנועה‬
‫והבטיחות לשלבי הביצוע‪ ,‬כולל כל העבודות הנלוות הנדרשות‪ ,‬ככל שיידרש לביצוע‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקבלן‪ ,‬באמצעות מהנדס תנועה מטעמו‪ ,‬שיופעל על חשבון הקבלן‪ ,‬ע"י הקבלן‬
‫ובאחריות הקבלן‪ ,‬יתכנן ויאשר את הסדרי התנועה הדרושים לעבודה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הקבלן‪ ,‬באמצעות מהנדס בטיחות מטעמו‪ ,‬שיופעל על חשבון הקבלן‪ ,‬ע"י הקבלן‬
‫ובאחריות הקבלן‪ ,‬יתכנן ויאשר את הסדרי ונהלי הבטיחות הדרושים לעבודה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הקבלן באמצעות מהנדסים מורשים במקצועות השונים‪-‬מטעמו‪ ,‬שיופעלו על חשבון‬
‫הקבלן ובאחריות הקבלן‪ ,‬יתכנן‪ ,‬יאשר ויבצע את כל העבודות הנלוות הדרושות‬
‫לצורך ביצוע העבודות‪ ,‬כגון דרכים זמניות‪ ,‬שינוי מדרכות‪ ,‬איי תנועה‪ ,‬אזורים שונים‬
‫למיסעות‪ ,‬שינויי מיסעות למדרכות‪ ,‬איי תנועה וכו'‪ ,‬פירוקים והתאמות זמניות‪,‬‬
‫עבודות שונות הדרושות להעברת משתמשי הדרך‪ ,‬גישורים ומעברים זמניים‪ ,‬מעקות‬
‫ומאחזי יד‪ ,‬תאורה זמנית‪ ,‬תכנון טפסות ותימוכים זמניים וכו'‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תכנון‪ ,‬אישור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬אספקה והצבה של שילוט ותמרור זמני הנדרש כנ"ל בעת‬
‫הביצוע וביצוע כל העבודות הנוספות הנדרשות לצורך הסדרי התנועה והבטיחות‬
‫לשלבי הביצוע‪ ,‬יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן וייעשו על חשבונו‪ ,‬במסגרת‬
‫התמורה הקבועה עבור ביצוע העבודות וללא כל תמורה נוספת‪ ,‬לרבות בגין עיכובים‬
‫בביצוע העבודות נשוא המכרז אשר עשויים לחול בקשר עם ביצוע הפעולות כאמור‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫העבודה תבוצע על פי אישור משטרת ישראל ובהתאם להנחיות המעודכנות להצבת‬
‫תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים עירוניות‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הקבלן יביא בחשבון כי באישורים העקרוניים אשר יינתנו ע"י משטרת ישראל‬
‫ועיריית ירושלים לפני תחילת ביצוע העבודה לתכניות שיציג הקבלן לאישור‬
‫הגורמים‪ ,‬יכולים לחול שינויים כתוצאה מבעיות תנועה ומסיבות אחרות‪ ,‬לפני‬
‫תחילת ביצוע העבודה ובמהלכה‪ ,‬ועל כן הוא יידרש מעת לעת לתכנן‪ ,‬לאשר ולבצע‬
‫עדכונים בתכניות ובאופן יישומן בשטח‪ -‬בהתאמה‪ ,‬והכול מבלי שיהיה זכאי‬
‫לתמורה נוספת בשל כך‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪.8‬‬
‫למכרז מצורפות תכניות (טיוטה) רעיוניות המציגות הסדרי תנועה עקרוניים לשלבי‬
‫הביצוע‪ .‬תכניות אלו תואמו עקרונית עם העיריה והמזמין‪ .‬על הקבלן לקחת בחשבון‬
‫כי תכניות אלו אינן מחייבות את "מוריה" אך הקבלן רשאי לעשות בהן שימוש‪,‬‬
‫לשפרן‪ ,‬להתאימן לתכניות העבודה שלו – הכל בכפוף לתאום ואישור של "מוריה"‪,‬‬
‫העיריה והמשטרה וכל גורם מוסמך אחר‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫תכניות הסדרי התנועה הזמניים לביצוע יוכנו ע"י הקבלן בעזרת מהנדס תנועה מטעם‬
‫הקבלן שיופעל ע"י הקבלן ובאחריותו‪ ,‬תוך תאום עם הרשויות‪ ,‬המשטרה‪ ,‬נציגי‬
‫"מוריה" ומנהל הפרויקט‪ ,‬ויוגשו ע"י הקבלן בבקשה לקבלת רישיון עבודה מאת‬
‫הרשויות המוסמכות‪.‬‬
‫‪ .10‬התכניות יעודכנו מעת לעת ע"י מהנדס התנועה מטעם הקבלן ובהנחיית הקבלן‪ ,‬לפי‬
‫דרישות של המשטרה ו‪/‬או הרשויות המוסמכות ו‪/‬או מנהל הפרויקט‪.‬‬
‫‪ .11‬הקבלן יבדוק‪ ,‬יעדכן‪ ,‬ישנה במידת הצורך (בכפוף להנחיות ולסיכומים עם הגורמים‬
‫המאשרים) וישלים את תכניות הסדרי התנועה לשלבי הביצוע לפרטיהם ובלבד‬
‫שתוכניות אלו יאושרו ע"י כל הגורמים הנדרשים וע"י "מוריה"‪.‬‬
‫‪ .12‬נדרשו בכתב הכמויות אביזרי בטיחות והתקני בטיחות‪ ,‬אזי סוגי הציוד‪ ,‬אביזרי‬
‫התנועה והתקני הבטיחות אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת העדכנית‬
‫המאושרת על ידי הועדה הבין‪-‬משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך‪,‬‬
‫במהדורתה המעודכנת ביותר‪ .‬ככל שקיימים אישורים של הוועדה הבין‪-‬משרדית‬
‫ביחס לסוג זה של אביזרים והתקנים‪ ,‬יעשה הקבלן שימוש באביזרים ובהתקנים‬
‫שקיבלו את האישור האמור‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫עבודות הסדרי התנועה והבטיחות הזמניים יכללו בין השאר אספקה‪ ,‬התקנה‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫שינוע ותחזוקה שוטפת של כל אביזרי הסדרי התנועה לשלבי הביצוע בכל שלב ושלב‬
‫של ביצוע העבודות‪ 24 ,‬שעות ביממה‪ ,‬לרבות כל אלה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫גידור בסטנדרט לפי דרישות המפרט העירוני בגדרות תעשייתיות כדוגמת גדרות‬
‫"יהודה" ו‪/‬או שווה ערך‪ ,‬כולל גם גידור בטיחות ככל שיידרש‪ ,‬גדרות רשת‪,‬‬
‫גדרות איסכורית‪ ,‬גדרות ומחיצות הפרדה בין מתחמי העבודה‪ ,‬בין אזורי‬
‫מיסעה ובין מעברים להולכי הרגל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מעקות הבטיחות לסוגיהם השונים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מעברים בטוחים להולכי רגל‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪‬‬
‫גשרונים להולכי רגל (הכוללים מעקות ומסעדי יד בכניסות לבתים ולעסקים‪,‬‬
‫לאורך הרחובות ובכל מקום שיידרש)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫גשרונים מ"ריילסים"‪ ,‬פלטות פלדה ו‪/‬או מקורות‪ ,‬פלטות בטון מזוין ומעקות‬
‫למעבר רכב והולכי רגל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫השילוט‪ ,‬התמרור‪ ,‬אביזרי והתקני הבטיחות השונים בכלל זה שילוט‬
‫הכוונה‪/‬הוריה‪/‬אזהרה להולכי רגל עפ"י דרישת יועץ הבטיחות ו‪/‬או מנהל‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל עבודות הצביעה והמחיקה כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו‪/‬או‬
‫על פי דרישת הרשויות הסדרי התנועה בעבודות בכבישים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עגלות חץ תקניות (ביום ובלילה)‪ ,‬לוח נייד מהבהב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫צוותי אבטחה ככל שיידרש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫צביעה והעלמות צבע זמניות כולל חספוס‪.‬‬
‫‪‬‬
‫התקנה והעתקה של תמרורים‪ ,‬אביזרי שילוט‪ ,‬אביזרי בטיחות וכדומה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אספלט קר‪ ,‬ככל שיידרש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יצירת שיפועים בהתחברויות בין עבודות זמניות‪ ,‬בין ריצופים ואספלט‪ ,‬בין‬
‫ריצופים ורצפת בטון‪ ,‬כולל כל הבלאי בממשקי הקצה הנובעים מכך (יודגש כי‬
‫החלפת ריצופים בלויים בממשקי הקצה יהיה על חשבון הקבלן ועל הקבלן‬
‫לכלול זאת במחירי היחידה)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הערה‪ :‬מנהל הפרויקט ו‪/‬או המפקח מטעמו הם הגורם הקובע איזה‬
‫מהריצופים בלויים ומיועדים להחלפה ללא אפשרות ערעור מצד הקבלן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הצבתם בשטח ואחזקתם של הסדרי התנועה והבטיחות לכל אורך תקופת‬
‫הביצוע ייעשו על ידי הקבלן‪ ,‬על חשבונו ובאחריותו‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כל התכנון‪ ,‬התיאום‪ ,‬האישורים הדרושים מהרשויות‪ ,‬קבלת רישיונות העבודה‬
‫מהרשויות המתאימות‪ ,‬ייעשו ביוזמתו‪ ,‬באחריותו ועל חשבונו הבלעדי של הקבלן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לא תשולם תוספת מכל סוג שהיא עבור עבודות תכנון וביצוע הסדרי תנועה לשלבי‬
‫ביצוע אלה או עבור שינויים בהסדרי התנועה לשלבי הביצוע‪ ,‬או עבור התארכות‬
‫משך הביצוע עקב הצורך בתכנון הסדרי תנועה כאמור‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬על הקבלן להאיר באמצעות תאורה ניידת את שטח העבודה באופן‬
‫שלא יגרום לסנוור הנהגים באזור אתר העבודה‪ .‬תאורה זמנית תתוכנן במקרים‬
‫הבאים‪ :‬באזורים מיוחדים כגון‪ :‬צמתים‪ ,‬באתרי עבודה בהם קיימת תאורה קבועה‬
‫המופסקת מאיזו סיבה שהיא במהלך העבודות‪ .‬יש להתייחס לתאורה הזמנית כעצם‬
‫קשיח שיש להגן על משתמשי הדרך מפניו לפי הצורך על ידי התקנת מעקות בטיחות‬
‫זמניים על פי ההנחיות‪.‬‬
‫ה‪ .‬על הקבלן להבטיח תקינותם ושלמותם של הציוד ושל אביזרי והתקני הבטיחות‬
‫להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח‪ .‬עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש‬
‫במפרט ובהנחיות מנהל הפרויקט‪( ,‬כדוגמת פנס מהבהב שאינו פועל כנדרש‪ ,‬מעקה‬
‫בטיחות פגום וכד') יופחתו סכומים מחשבון הקבלן בהתאם ללוח הניכויים שיקבע‬
‫מנהל הפרויקט עבור כל אביזר פגום ו‪/‬או חסר ליום‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫"מוריה" רשאית לדרוש בכל עת את כי מהנדס התנועה האחראי לתכנון הסדרי‬
‫התנועה הזמניים יערוך ביקורת ויאשר כי כל הציוד והרכיבים שהותקנו בשטח‪,‬‬
‫בהתאם לפרק זה‪ ,‬תואמים את תכניותיו ואת אישורי הרשויות‪ .‬היה והציוד‬
‫והרכיבים שהותקנו לא יקבלו את אישור המהנדס‪ ,‬כאמור‪ ,‬תהא "מוריה" רשאית‬
‫להורות על התקנתם מחדש או הפעלתם על ידי קבלן אחר (בסעיף זה‪" :‬הקבלן‬
‫האחר") על חשבון הקבלן שישא גם בכל התקורות הנלוות‪ .‬החלטה בנושא זה‬
‫תתקבל ע"י מנהל הפרויקט‪ ,‬ללא כל זכות ערעור של הקבלן‪ .‬התשלום לקבלן האחר‬
‫(שיופעל לצורך התשלום בלבד כקבלן משנה של הקבלן)‪ ,‬בסכום התמורה כפי שסוכם‬
‫בין המזמין והקבלן האחר יקוזז מחשבונות שוטפים של הקבלן‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫למען הסר הספק יובהר‪ ,‬כי אין באמור בסעיף זה ו‪/‬או בהפעלת סמכותה של מוריה‬
‫על פיו כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לכל נושא הסדרי התנועה והבטיחות‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫ח‪ .‬מנהל הפרויקט רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה‬
‫נעשית שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל‪ ,‬או אם הקבלן‬
‫לא תיאם מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות‪.‬‬
‫ט‪ .‬באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות ‪-‬‬
‫ייעשה הדבר עפ"י תכנית מאושרת ובנוכחות מנהל הפרויקט‪ ,‬והמתכנן‪.‬‬
‫‪ .15‬הכוונת התנועה‪ ,‬שוטרים בשכר ‪ ,‬פקחים‪/‬סדרנים בשכר‪:‬‬
‫‪15.1‬‬
‫היה ונדרשה עפ"י דרישות המשטרה ו‪/‬או העירייה ו‪/‬או מנהל הפרויקט‪ ,‬הכוונת‬
‫התנועה ע"י שוטרים בשכר ו‪/‬או פקחים‪/‬סדרנים בשכר ו‪/‬או נדרשה נוכחות‬
‫שוטרים‪/‬פקחים‪/‬סדרנים לצורך ביצוע העבודות‪ ,‬על הקבלן לדאוג לנוכחותם של‬
‫השוטרים‪/‬פקחים‪/‬סדרנים‪.‬‬
‫‪15.2‬‬
‫נדרשה הפעלת שוטרים או פקחים‪/‬סדרנים בשכר ‪ -‬עבודה זו תשולם ישירות‬
‫למשטרת ישראל ע"י המזמין‪ ,‬אולם האחריות לתיאום והזמנת השוטרים‬
‫והפקחים‪/‬סדרנים חלה על הקבלן‪ .‬הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה‪ ,‬תקורה או‬
‫תשלום נוסף בשל כך‪.‬‬
‫‪15.3‬‬
‫על הקבלן להציב‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬מכווני תנועה עם שילוט‪ ,‬דגלי אזהרה ומכשירי קשר‬
‫תקינים בכלל זה אמצעי טעינה‪/‬סוללות ואביזרים וכל הנדרש לפעולתם התקינה של‬
‫המכשירים בכל מהלך העבודות‪ ,‬בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט ו‪/‬או המפקח או‬
‫כעזרה לעבודתם של השוטרים‪/‬מפקחים‪/‬סדרנים בשכר‪ ,‬בכל מקרה שיידרש‪.‬‬
‫‪15.4‬‬
‫היה ותוכננה עבודה בה נדרשת הפעלת שוטרים‪/‬פקחים‪/‬סדרנים‪ ,‬ומסיבה כלשהי לא‬
‫הגיעו שוטרים‪/‬פקחים‪/‬סדרנים ולא ניתן היה לבצע העבודה‪ ,‬לא ישולם לקבלן פיצוי‬
‫כלשהו או תשלום בטלה וכו'‪ ,‬מאחר והאחריות לתאום והזמנת‬
‫השוטרים‪/‬פקחים‪/‬סדרנים חלה על הקבלן‪.‬‬
‫‪15.5‬‬
‫הקבלן ימלא את כל הוראות המשטרה‪ ,‬העירייה וכל גוף מוסמך – בתאום עם מנהל‬
‫הפרויקט כולל הוראות על הגבלת או הגדלת שטחי העבודה‪ ,‬הגבלת ימי השבוע‬
‫ושעות העבודה ו‪/‬או תגבור והגדלת שעות העבודה כולל ביצוע עבודות לילה במידה‬
‫ויאושרו‪.‬‬
‫‪ .16‬אספקה והתקנה של אביזרי שילוט‪ ,‬תמרור‪ ,‬בטיחות‬
‫לצורך הבטחת בטיחות כלי הרכב ומשתמשי הדרך שבתחום העבודה בכל שלביה‪ ,‬הקבלן יפעל‬
‫בהתאם לתכניות לתמרור ושילוט זמני של אתר העבודה בהתאם להתקדמות העבודה ושלבי‬
‫‪20‬‬
‫הביצוע השונים‪ .‬הקבלן יסמן וישלט את רצועות העבודה בשלטים‪ ,‬תמרורים‪ ,‬סרטים‪ ,‬פנסים‪,‬‬
‫מהבהבים‪ ,‬מעקות בטיחות ואמצעים נוספים הנדרשים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל אביזרי השילוט‪ ,‬תמרור ובטיחות יסופקו ויותקנו ע"י הקבלן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫האביזרים שהקבלן יספק יהיו רק כאלה המאושרים ע"י "ועדת המומחים של משרד‬
‫התחבורה"‪.‬‬
‫‪‬‬
‫האביזרים יוצבו באתר עבודה על פי תכניות של שלבי ביצוע מאושרות ע"י עיריית ירושלים‬
‫והמשטרה‪ .‬ניתוב התנועה ייעשה ע"י שילוט ותמרור כמסומן בתוכניות ועל פי הוראות מנהל‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הקבלן לא יקבל אישור להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה לפני שהגיש וקיבל אישור‬
‫לתכנית הסדרי התנועה לשלבי הביצוע והשילוט והתמרור כנ"ל ולפני שסיים להתקין ולהציב‬
‫בשטח את כל השילוט והתמרור הנדרש והכין את כל ההסדרים הנדרשים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫להבטחת בטיחות מרבית בכל שעות היממה‪ ,‬על הקבלן להציב שילוט סימון ותמרור‬
‫מתאימים‪ ,‬מחומר מחזיר אור רב עוצמה (‪ )diamond grade‬במצב תחזוקה טוב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בנוסף לאמור לעיל הקבלן יחזיק במחסן תמרורים נוספים (‪ )+10%‬להחלפת התמרורים‬
‫שבשימוש או שיידרש בנוסף‪ .‬בנוסף לנ"ל על הקבלן להציב על חשבונו מכווני תנועה‪ ,‬דגלי‬
‫אזהרה ומכשירי קשר בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט ו‪/‬או המפקח‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כתב הכמויות‪ ,‬עבור כל אתר התארגנות‪ ,‬כולל בתוכו גם כל העלויות עבור אספקה‪ ,‬העמסה‪,‬‬
‫הובלה‪ ,‬הנחה‪ ,‬ניוד של כל האביזרים‪ ,‬תחזוקה החלפה ופירוק וסילוק של כל ההסדרים לכל‬
‫אחד משלבי הביצוע של הפרויקט ולכל משך הפרויקט‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ע בור העתקת התמרורים או שינויים בהסדרי הבטיחות בזמן העבודה או כתוצאה משינויים‬
‫בביצוע לא תשולם כל תוספת שהיא‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כ ל התמרורים יונחו על גבי חצובות מתאימות עם בסיסי גומי יציבים וכבדים בהתאם‬
‫לתכניות‪ ,‬כמו כן הקבלן יהיה אחראי על תקינותם של כל התמרורים והאביזרים במשך כל‬
‫תקופת הביצוע ולא תשולם כל תוספת שהיא בגין זה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מודגש בזאת כי אספקה‪ ,‬התקנה וניוד של אמצעי הבטיחות‪ ,‬השילוט‪ ,‬התמרור ויתר‬
‫האמצעים הנדרשים (פרט לשוטרים בשכר) בעת נטילת מדגמי (‪ )CORES‬אספלט‪ ,‬בעת‬
‫בדיקת מישוריות ובזמן ביצוע המדידות והבדיקות השונות ע"י עובדי הקבלן‪ ,‬עובדי מנהל‬
‫הפרויקט ו‪/‬או המפקח או עובדים מטעמם (מעבדות‪ ,‬מודדים וכד') הינם באחריותו הבלעדית‬
‫של הקבלן‪ .‬התמרור‪ ,‬השילוט ויתר האמצעים יהיו בהתאם למפורט במסמכי החוזה ולא‬
‫ישולם על כך בנפרד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מעקות בטיחות ניידים ‪ -‬בשלבי הביצוע השונים על הקבלן להציב מעקות בטיחות ניידים‪.‬‬
‫המעקות הניידים יסופקו עם אלמנטים מחזירי אור כמצוין בתכניות שלבי הביצוע להסדרי‬
‫התנועה‪ .‬ביצוע המעקות יהיה ע"י הנחת האלמנט כאשר החיבורים בין האלמנטים יהיו זכר‪-‬‬
‫‪21‬‬
‫נקבה ו‪/‬או בהתאם להוראות היצרן‪ .‬בקצוות יותקנו אלמנטי קצה אשר יעוגנו אל הקרקע‬
‫ע"י יתד עיגון מקורי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שילוט כללי ‪ -‬בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬כל התמרורים אשר יוצבו בשטח יהיו תואמים לכל‬
‫הדרישות והכללים בגרסתם העדכנית ועל פי תקן ישראלי ‪ 2241-‬חלקים ‪ 1‬ו–‪ .2‬השלטים‬
‫והתמרורים ייוצרו במפעל מאושר על ידי חברת מוריה ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫היתרי עבודה‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הדרישות הרשומות בהיתרי העבודה‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫היתר העבודה יימצא באתר‪ ,‬יכלול את סוג העבודה‪ ,‬מיקום מדויק ומס' התרשים‪/‬‬
‫תכנית הסדר התנועה ויהיה קריא‪ ,‬ברור ומקורי‪.‬‬
‫‪ 00.15‬עדיפות ביצוע‬
‫סדר העדיפויות ייקבע בהתאם לאמור בסעיפים ‪ ,4‬א' ו‪ 22-‬ב' ל"תנאים כלליים" – נספח‬
‫ל"חוזה קבלנים" של "מוריה"‪.‬‬
‫‪ 00.16‬עבודות בלילה ובשעות נוספות‬
‫בניגוד לאמור בסעיף ‪ 50‬ל"חוזה קבלנים" של חב' "מוריה" שכותרתו‪" :‬עבודה בשעות‬
‫היום ובימי חול"‪ ,‬מודגש להלן כי הקבלן חייב להתארגן לבצוע עבודה רצופה לפחות ע"י‬
‫שתי משמרות עבודה מלאות בנות שמונה (‪ )8‬שעות עבודה כל אחת ליום‪ ,‬בין השעות‬
‫‪ 06:00‬ו‪ .22:00-‬הקבלן רשאי להתארגן ולעבוד גם במשמרת שירותים בלילה‪ ,‬אולם‬
‫משמרת זו תוגבל לעבודות אחזקה שקטות לרבות קידום של מערכות אוורור‪ ,‬אוויר‬
‫דחוס‪ ,‬ניקוז‪ ,‬מים‪ ,‬חשמל וכיוב'‪ .‬משמרת השירותים בלילה לא תורשה לבצע פעילות‬
‫עבודה רועשות כקידוח‪ ,‬חציבה‪ ,‬הוצאת חפורת וכיוב‪'.‬‬
‫ההחלטה על טיב הפעולות המותרות במשמרת השירותים בלילה‪ ,‬לרבות קביעת רמות‬
‫הרעש שתתאפשרנה במסגרת עבודות כאמור‪ ,‬תהיה בסמכותו של מנהל הפרויקט‬
‫והכרעתו בעניין זה תהיה סופית‪.‬‬
‫עבודה במשמרת עבודה לילית מותנית בקבלת אישורים כמפורט בהמשך‪ .‬חברת "מוריה"‬
‫לא תכיר בתביעה כלשהיא לתשלום בגין עבודות במשמרת לילה שבוצעו ללא קבלת‬
‫האישורים המתאימים מהגורמים המוסמכים‪ ,‬ובהם‪ :‬משרד הכלכלה והמסחר‪ ,‬משטרת‬
‫ישראל‪ ,‬מחלקת הבטיחות של עירית ירושלים רשויות מוסמכות אחרות‪ .‬האחריות‬
‫לקבלת האישורים תחול באופן בלעדי על הקבלן‪ ,‬והוא יישא על חשבונו בכל העלויות‬
‫הכרוכות בכך‪ ,‬מבלי שיהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהוא‪.‬‬
‫לא תותר כל עבודה בשבת ובמועדי ישראל‪ ,‬למעט שמירה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ 00.17‬מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה‬
‫‪ .1‬המבנים שהקבלן יקים לצורך ביצוע העבודה כגון‪ :‬משרדים‪ ,‬מחסנים‪ ,‬בתי מלאכה‪ ,‬מצבריה‪,‬‬
‫חדרי חשמל‪ ,‬מצבורי חומרים וכדומה יהיו ארעיים בהחלט‪ .‬המבנים יהיו בנויים מחומרים‬
‫חסיני אש‪ .‬מיקומם של המבנים‪ ,‬כמו גם סוגם והחומרים מהם ייבנו‪ ,‬יהיו טעונים אישור של‬
‫יועץ הבטיחות של הפרויקט ושל מנהל הפרויקט‪ .‬עבור המבנים הארעיים והקמת אתרי‬
‫ההתארגנות לא ישולם בנפרד‪ ,‬למעט הסעיפים המופיעים בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪ .2‬מחנה הקבלן הראשי יוקם באתר ההתארגנות המזרחי‪ .‬בנוסף לכך על הקבלן לקחת בחשבון‬
‫הקמתם של עד שני אתרי התארגנות משניים נוספים אשר יוקמו במשך הפרויקט לפי הוראה‬
‫מהמזמין‪ .‬בכל אחד מהאתרים המשניים יקים הקבלן לפחות שני חדרי עבודה עבור מנהל‬
‫הפרויקט והמפקח‪ ,‬חדר עבודה עבור מים זורמים ולמערכת ביוב‪ .‬האתרים כולם‪ ,‬יגודרו‬
‫וישולטו על פי האמור בחוזה הקבלנים של מוריה‪.‬‬
‫‪ .3‬מבנים אשר יוקמו באתר ההתארגנות הראשי‪ ,‬יכללו בין היתר את הדברים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬מבנים לשימוש מנהל הפרויקט‪ ,‬מנהל אבטחת האיכות‪ ,‬המפקחים והמתכננים‬
‫והיועצים‪ .‬המבנים יהיו מתאימים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לעבודה משרדית‪ .‬הקבלן יהיה אחראי‬
‫לקבל כל היתר או רישיון ולשלם כל תשלום או אגרה‪ ,‬ככל שיידרשו עפ"י דין לצורך‬
‫הקמת המבנים‪ ,‬וזאת ללא כל תשלום נוסף‪ .‬הקבלן יהיה רשאי למקם את משרדיו‬
‫בסמיכות למבנה מנהל הפרויקט‪ ,‬בתנאי שהוא יהווה יחידה משרדית נפרדת לחלוטין‪.‬‬
‫על הקבלן להכשיר בצמוד למבנים של מנהל הפרויקט משטח חניה מאספלט עבור לא‬
‫פחות מ‪ 15 -‬כלי רכב לשימושם הבלעדי של מנהל הפרויקט ואורחיו‪.‬‬
‫ב‪ .‬המבנים ומשטחי החניה הצמודים אליהם יוקמו ויימסרו לשימושו של מנהל הפרויקט‪,‬‬
‫בתוך לא יאוחר משלושים ימים (קלנדריים) מן המועד בו ניתן לקבלן צו התחלת‬
‫העבודה‪.‬‬
‫ג‪ .‬המבנים שיימסרו למנהל הפרויקט יכללו‪:‬‬
‫א‪ 6 .‬חדרים‪ 3 :‬מהם בגודל של ‪ 4*3.5‬מ'‪ ,‬עבור משרדם של מנהל הפרויקט‬
‫והמפקחים בשטח; ‪ 2‬חדרים עבור מנהל הבטחת איכות‪ ,‬ומהנדסי הבטחת‬
‫איכות בשטח נטו לא קטן מ‪ 10.0-‬מ"ר (לכל חדר) וחדר ארכיון‪.‬‬
‫ב‪ .‬חדר ישיבות בשטח נטו שלא יקטן מ ‪ 30.0‬מ"ר‪.‬‬
‫ג‪ .‬שני חדרי שירותים ננעלים שיכללו אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של מנהל‬
‫הפרויקט ואורחיו‪ .‬השירותים יחוברו למערכת הביוב‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫ד‪ .‬מטבחון שיכלול ארונות מטבח‪ ,‬מתקן למים חמים וקרים‪ ,‬כיור וברז לשימושם‬
‫הבלעדי של מנהל הפרויקט ואורחיו‪ .‬המטבח יחובר למערכת הביוב‪.‬‬
‫ה‪ .‬חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה‪.‬‬
‫ו‪ .‬על דלת המשרדים ייקבע שלט המתאר את ייעוד החדר‪.‬‬
‫ז‪ .‬כל חדר יטויח וייצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר‪ .‬במקרה של מבנה יביל‪,‬‬
‫יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה‪ .‬החדרים ירוצפו במרצפות‬
‫טרצו ‪ 20/20‬או יחופו בשטיחי ‪.PVC‬‬
‫ח‪ .‬מתקני מיזוג אוויר לפעולת אוורור‪ ,‬קירור וחימום לכל חדר‪ ,‬בהספק של ‪ 2‬כ"ס‬
‫לפחות‪.‬‬
‫ט‪ 8 .‬שולחנות משרדיים במידות ‪ 180/70‬ס"מ‪ ,‬כל אחד‪ ,‬כולל מגירות‪.‬‬
‫י‪ .‬שולחן במידות ‪ 400/120‬לחדר ישיבות‪.‬‬
‫יא‪ 20 .‬כסאות לשימוש המשרדים‪.‬‬
‫יב‪ 3 .‬כסאות מנהלים‪.‬‬
‫יג‪ 8 .‬ארונות פח עם אמצעי נעילה לשמירת תיקים‪ ,‬אחד לכל חדר עבודה ולחדר‬
‫הישיבות‪.‬‬
‫יד‪ .‬לוחות עץ מוקצעים‪ ,‬קבועים על גבי קירות החדרים‪ ,‬לתליית התוכניות‪.‬‬
‫טו‪ .‬בחדר הישיבות יותקן לוח מחיק במידות ‪.220/110‬‬
‫טז‪ .‬ציוד משרדי הכולל‪ :‬סרגלי קנה מידה‪ ,‬מחשבוני כיס‪ ,‬שדכנים עם סיכות‪,‬‬
‫מחוררים‪ ,‬מספרים‪ ,‬אטבים‪ ,‬מתקנים עם סרט הדבקה‪ ,‬עטים‪ ,‬עפרונות‪,‬‬
‫קלסרים ותיקי קרטון‪ ,‬בכל כמות שתידרש על ידי מנהל הפרויקט‪.‬‬
‫יז‪ .‬שמונה קווי טלפון קבועים‪ ,‬לפחות אחד לכל חדר עבודה ולחדר הישיבות‪.‬‬
‫במקרה בו חברת בזק תעכב את החיבור למשרד מנהל הפרויקט‪ ,‬יספק הקבלן‬
‫טלפונים סלולאריים עבור מנהל הפרויקט ועבור המפקחים‪.‬‬
‫יח‪ .‬בנוסף למבנים שיסופקו למנהל הפרויקט על הקבלן לספק‪ ,‬להקים להשמיש‬
‫ולתחזק‪ ,‬משרד עבור מנהלת ההקמה של חברת מוריה מזמינת העבודה‬
‫שיכלול מבנה בשטח שלא יפחת מ ‪180‬מ"ר שתכולתו‪ 4 ,‬חדרי עבודה‪ ,‬חדר‬
‫ישיבות‪ ,‬חלל פנימי‪ ,‬מטבחון‪ ,‬שירותים לפי חלוקה פנימית שתפורט בהמשך‪.‬‬
‫במסגרת ההשמשה‪ ,‬המשרד יחובר לתשתית חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬תקשורת‬
‫(טלפון ומחשבים)תאורה בחדרים וכו'‪ .‬האספקה בכפוף להנחיית "מוריה"‪.‬‬
‫יט‪ .‬תחנות עבודה וציוד היקפי כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫על הקבלן לספק ולהתקין במשרד מנהל הפרויקט תחנות עבודה וציוד‬
‫היקפי לשימושו הבלעדי של מנהל הפרויקט – סה"כ ‪ 8‬תחנות עבודה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בכל תחנת עבודה יוצב מחשב ‪ ,‬לפי המפרט הטכני כדלקמן‪:‬‬
‫‪24‬‬
‫מפרט‬
‫הרכיב‬
‫מארז‬
‫‪ATX Midi Tower case‬‬
‫מעבד‬
‫‪Pentium E6600, 3.06GHz,‬‬
‫‪1066Mhz, s775, 2MB,‬‬
‫‪DualCore‬‬
‫ומעלה‬
‫לוח אם‬
‫‪ASUS P5G41C-M LX‬‬
‫‪s775 C2Q 1333Mhz,‬‬
‫‪Intel G41, DDR2‬‬
‫‪800/DDR3 1333, PCI‬‬‫‪E, HDAudio‬‬
‫לפחות‬
‫זיכרון במהירות המתאימה‬
‫‪4 GB DDR3 1333 MHZ‬‬
‫‪( DISC‬סוג ‪)UDMA‬‬
‫‪320GB 7200RPM 16MB‬‬
‫‪SATA II‬‬
‫כונן ‪( DVD‬צורב)‬
‫‪LG DVD±RW GH22NS‬‬
‫‪x22 Black SATA‬‬
‫)‪(Oem‬‬
‫על לוח האם‬
‫בקר מסך‬
‫כרטיס רשת‬
‫‪10/100/1000 Ethernet‬‬
‫מקלדת תואמת‬
‫‪+‬‬
‫‪WINDOWS‬‬
‫‪+‬‬
‫כרטיס קול ‪ +‬רמקולים‬
‫עכבר‬
‫אופטי ‪USB‬‬
‫מדפסת משולבת פקס וסורק‬
‫מדפסת משולבת פקס ‪ HP‬דגם‬
‫‪LaserJet Pro M1212nf‬‬
‫או שווה ערך‬
‫מסך‬
‫‪LG W1943TE 18.5'' LCD‬‬
‫‪5ms 1:15000 DVI‬‬
‫או שווה ערך‬
‫אל פסק ‪ Advice‬דגם‬
‫אל פסק (‪)UPS‬‬
‫‪PRV850‬‬
‫או שווה ערך‬
‫‪25‬‬
‫מפרט‬
‫הרכיב‬
‫תוכנה‬
‫מערכת הפעלה‬
‫‪Windows 7 pro‬‬
‫אנטי וירוס‬
‫‪ Symantec‬או שווה ערך‬
‫שליטה‬
‫‪ Pc Anywhere‬או שווה ערך‬
‫ניהול פרויקטים‬
‫‪MsProject‬‬
‫ניהול משרד‬
‫‪MsOffice Pro 2007‬‬
‫חישוב כמויות עפר‬
‫בינארית עבודות עפר או שווה‬
‫ערך‬
‫תוכנה‪ :‬עבור כל התוכנות צ"ל רישיון בודד‪ ,‬מקורי בגרסה אחרונה בשוק‪.‬‬
‫לכל עמדת מחשב‪:‬‬
‫חיבור לאינטרנט ‪ +‬ספק ‪ +‬תיבת דוא"ל‪ .‬רוחב פס של ‪ 2.5‬מגה לפחות; חיבור ישיר לכל‬
‫מחשב או לחלופין חיבור מרכזי‪+‬רשת המחברת את כל העמדות;‬
‫חיבור ‪ ADSL‬או סלולארי; מיכלי דיו חליפיים לכל מדפסת; שירות ואחריות לחומרה‬
‫ותוכנה במשך כל תקופת הביצוע‪.‬‬
‫‪ .3‬בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור‪ ,‬לא ישולם עבור סעיף זה בנפרד‬
‫והוא יהיה חלק בלתי נפרד מהצעת הקבלן‪ .‬הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן‪.‬‬
‫אספקה והתקנה של מכשיר פקסימיליה‬
‫על הקבלן החובה להתקין באתר העבודה שני מכשירי פקסימיליה (למשרד מנה"פ ולמשרד מנהל‬
‫ה"א) שמדפיסה על דפי צילום‪ .‬מכשיר הפקס יהיה מכשיר נפרד ממכונת הצילום‪.‬‬
‫אספקה והתקנה של מכונת צילום וסורק‬
‫העבודה כוללת אספקה והתקנה של שתי מכונות צילום וסורקים לגודל נייר ‪ ,A3 ,A4‬ובהתאם‬
‫לדרישות "מוריה"‪ .‬עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד והוא יהיה חלק בלתי נפרד מהצעת הקבלן‪.‬‬
‫הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן‪.‬‬
‫סעיפי פרק זה יחשבו ככלולים בפרטי התשלום השונים‪ .‬הציוד יהיה רכוש הקבלן‪ .‬בסיום החוזה‬
‫יוציא הקבלן את הציוד מאתר העבודה‪.‬‬
‫ביטוח הציוד‬
‫מבלי לגרוע מהוראות ההסכם‪ ,‬על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫הקבלן התחייב לספק ציוד חליפי לאלתר במקרה של גניבה או אובדן של הציוד המפורט לעיל או‬
‫חלקו‪ .‬על הציוד המסופק להיות זהה לציוד שנגנב או אבד‪.‬‬
‫לא ישולם על פריטים אלו תשלום נפרד‪ ,‬הקבלן יכלול תקורת של הפריטים הנ"ל במסגרת תחשיב‬
‫התקורה על הפרויקט כולו‪.‬‬
‫א‪ .‬עם גמר העבודה‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 23‬ל"חוזה קבלנים" של חב' "מוריה"‪ ,‬יפורקו המבנים‬
‫הנ"ל ויסולקו‪ .‬השטח שעליו הוקמו המבנים הנ"ל שפורקו וסולקו‪ ,‬ינוקה מכל פסולת‬
‫שברי בנין ויוחזר למצבו הקודם‪ .‬השטח יימסר יחד עם העבודה הגמורה‪ ,‬כשהוא מוחזר‬
‫למצבו הקודם ונקי בהחלט‪ .‬כל הנ"ל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו ‪.‬‬
‫ב‪ .‬מנהל הפרויקט‪ ,‬יודיע לקבלן בשם חברת "מוריה"‪ ,‬לכל המאוחר שלשה חודשים לפני‬
‫המועד החזוי של גמר עבודות הפרויקט באם עליו לפעול על פי סעיף ‪ 00.03‬לעיל או שעליו‬
‫להעביר את אתר ההתארגנות על כל מרכיביו לרשות הקבלן הבא אחריו‪.‬‬
‫ג‪ .‬תשומת לב הקבלן לסעיף ‪ 40‬ב"חוזה הקבלנים" של "מוריה"‪ .‬העבודה מתבצעת במשך‬
‫זמן ממושך באתר קבוע הסמוך הן לשטחים עירוניים והן לשטחי מטיילים‪ .‬הקבלן‬
‫מתחייב להתקין לעובדיו ולמפקח מערכת שירותים המחוברת לביוב העירוני או לבור‬
‫סופג מאושר או מערכת שירותים כימיים חליפיים בכמות נאותה‪ ,‬תוך שמירה על תנאי‬
‫היגייניים נאותים‪ ,‬בכפוף לאישור עירית ירושלים ומנהל הפרויקט‪.‬‬
‫‪ 00.18‬החזרת מקום העבודה למצבו הקודם‬
‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 23‬ל"חוזה קבלנים" של חב' "מוריה" מודגש להלן כי בגמר העבודה‬
‫על הקבלן לנקות היטב את מקום העבודה ולהחזירו למצבו הקודם ע"י סילוק כל שיירים‬
‫ויתר חומרים שהשתמש בהם לעבודתו‪ ,‬ולטשטש את עקבות עבודתו על פני מקום‬
‫העבודה לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט‪ ,‬לתקן כל הפגמים ו‪/‬או הנזקים‬
‫שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה שונים שלידם ביצע עבודותיו ולהחזירם למצבם‬
‫שלפני ביצוע עבודתו ‪ .‬כאמור בסעיף ‪ 00.03‬ס"ק ‪ 6‬חברת מוריה תודיע לקבלן כשלשה‬
‫חודשים לפני מועד גמר העבודות נשוא מכרז זה אם עליו לפרק את אתר ההתארגנות‬
‫ולהחזיר את השטח למזמין כפי שקיבל אותו לאחריותו‪ ,‬או להשאירו לשימוש הקבלן‬
‫הבא אחריו‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ 00.19‬גבולות האתר והתארגנות בשטח (שטחי התארגנות)‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫אתר העבודה וההתארגנות העומד לרשות הקבלן כולל אתר התארגנות אחד‬
‫בסמוך לפורטל המזרחי ‪ .‬האפשרות לבצע ולהפעיל אתרי התארגנות נוספים‬
‫מפורטת בסעיף ‪:00.03‬‬
‫(‪)1‬‬
‫האתר בסמוך לפורטל המזרחי ימוקם במסגרת מיגבלות התב"ע‬
‫ומסמך ח' לחוזה זה‪ .‬האתר הראשי‪ ,‬ישמש לצורך בצוע כל עבודות‬
‫(‪)2‬‬
‫הכרייה והתמוך כל עוד יעשה שימוש במנהרת הגישה המזרחית‪.‬‬
‫האתרים המשניים ימוקמו בסמוך לפורטל המערבי על פי המפורט‬
‫בתכניות‪ ,‬וגם מהם ייכרו מנהרות גישה לביצוע כריית האולמות‪.‬‬
‫לא תאושר הקמתם של שני מחנות עבודה ו‪/‬או שני אתרי עבודה ראשיים‪.‬‬
‫תכנית אתר ההתארגנות המצורפת למסמכי המכרז הינה ברמת תכנון מפורט‪.‬‬
‫הקבלן רשאי להציע סידור פנימי אחר מהמופיע בתכנית אתר ההתארגנות‪ ,‬אך‬
‫כל המרכיבים המופיעים בתכנית הנמסרת לקבלן במסמכי המכרז חייבים‬
‫להופיע ולהתבצע במסגרת הקמת אתר ההתארגנות‪ ,‬ובכלל זה הקיר האקוסטי‪,‬‬
‫מבני המשרדים‪ ,‬חדרי הישיבות‪ ,‬האמצעים השונים לשמירה על איכות הסביבה‬
‫וכל המרכיבים המופיעים בתכנית אתר ההתארגנות המזרחי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫דרכי הגישה לאתרי‪-‬העבודה מסומנות בתכניות מתכנן הכבישים והינן על תוואי‬
‫כבישים קיימים או הכבישים החדשים שנפרצו בשלב הקודם של הפרויקט‪ .‬בכל‬
‫מקרה יהיו התוואים כפופים לאישור מנהל הפרויקט ו‪/‬או להנחיותיו וקביעתו‬
‫תהיה סופית‪ .‬לקבלן לא תותרנה דרכי כניסה או יציאה חדשות ו‪/‬או אחרות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫גבולות אתרי העבודה ושטחי ההתארגנות מסומנים בתכניות ו‪/‬או יוצגו בפני‬
‫הקבלנים בעת סיור הקבלנים‪ .‬הקבלן יתארגן בשטחים המסומנים בלבד‪ .‬בכל‬
‫מקרה של ספק יוודא הקבלן עם מנהל הפרויקט את גבולות שטחי ההתארגנות‬
‫לפני תחילת עבודתו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫במידה וירצה הקבלן לשנות ו‪/‬או להוסיף שטחי התארגנות‪ ,‬יהיה עליו להגיש‬
‫למנהל הפרויקט לאישור מוקדם תכנית הכשרת שטח והתארגנות‪ .‬לא יבוצעו כל‬
‫עבודות הכשרה‪ ,‬הכנה וכיו"ב לפני קבלת אישור מנהל הפרויקט‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מודגש כי אתר העבודה נמצא באזור עירוני בנוי ובסמוך לכבישים ראשיים ולכן‬
‫כל עבודה ותנועה של הקבלן תהיה תוך עמידה בתנאים מחמירים למניעת פגיעה‬
‫מיותרת בציבור ועל פי דרישות המחלקה לאיכות הסביבה של עיריית ירושלים‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫ו‪.‬‬
‫שילוט‪.‬‬
‫הקבלן יספק ויציב באתר שלט סטנדרטי כמתואר בסעיף ‪ 18‬לתנאים כלליים‬
‫(נספח לחוזה קבלנים) של "מוריה" הנושא את שם הפרויקט‪ ,‬היזם‪ ,‬המתכננים‪,‬‬
‫המבצע ומנהל הפרויקט‪ .‬בנוסף יתקין הקבלן שלט נוסף‪ ,‬באותו גודל אך מוצב‬
‫מתחת לשלט הראשון‪ ,‬ובו שמות המתכננים ונושאי התכנון‪.‬‬
‫במשך תקופת הבצוע יתחזק הקבלן את השילוט במצב תקין‪ ,‬ובתום הביצוע‬
‫יפרק הקבלן את השלט‪ ,‬ויעבירו במצב תקין‪ ,‬כשהוא מוכן ומתאים לשימוש‬
‫חוזר‪ ,‬אל מחסני המזמין‪ ,‬כפי שיורה מנהל הפרויקט‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫גידור‪.‬‬
‫הקבלן יגדר את אתר העבודה באופן כזה שתימנע כניסתם של מי שאינם מורשים‬
‫לכך לאתר העבודה‪ .‬הגידור יהיה מותאם לדרישות משרד הכלכלה והמסחר‬
‫ודרישות מנהל הפרויקט‪.‬‬
‫הגידור סביב האתר ותוואי הגידור‪ ,‬יהיה על פי המופיע בתכנית אתר ההתארגנות‬
‫הרלוונטית‪.‬‬
‫הגדר תסגור את האתר גם מכוון דרכי הגישה כשבכל דרך גישה יותקן שער דו‪-‬‬
‫כנפי לכניסת משאיות ופשפש למעבר אדם‪ .‬השערים יהיו נעולים בכל עת ותוצב‬
‫עליהם שמירה‪ ,‬עשרים וארבע שעות ביממה‪ ,‬אשר תמנע כניסת בלתי מורשים‬
‫לאתר‪.‬‬
‫באזור בו הגדר תותקן בקצה אזור חפירה ויעודה למנוע גישה ונפילה‪ ,‬ניתן לקבוע‬
‫גדר רשת שקופה‪.‬‬
‫על הגדר יציב הקבלן שילוט אזהרה‪ ,‬המתריע בפני כניסת מי שאינם מורשים לכך‬
‫אל תחום האתר‪ ,‬וכן כל שילוט האזהרה הנדרש ע"י מנהל הפרויקט על הבטיחות‬
‫מטעם משרד העבודה‪.‬‬
‫הגדר והשערים יישמרו במצב תקין‪ ,‬לשביעות רצון מנהל הפרויקט‪ ,‬עד תום‬
‫עבודת הקבלן ויימסרו במצב תקין לקבלן המערכות אשר ישלים את התקנת‬
‫המערכות במנהרה‪.‬‬
‫הקבלן ימשיך בשמירה על המנהרה מגמר עבודתו (המוגדרת להלן כגמר חשבון‬
‫סופי או קבלת אישור בכתב ממנהל הפרויקט) ועד תחילת עבודתו של קבלן‬
‫הבניין והמערכות במנהרה‪ ,‬שיעבוד במסגרת מכרז‪/‬חוזה נפרד‪ .‬עבור שמירת‬
‫‪29‬‬
‫האתר ותחזוקת הגידור והשילוט במצב תקין לשביעות רצון המפקח‪ ,‬ישולם‬
‫לקבלן תשלום חודשי עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫כל הכרוך בבצוע האמור בסעיף זה (למעט השמירה על המנהרה לאחר תום‬
‫העבודה כמפורט בסעיף הקודם)‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬יחול על חשבון הקבלן‬
‫ולא ישולם עליו בנפרד‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫בנוסף ובצמוד (מרחק של ‪ 1.0‬מ' כלפי חוץ) לגדר ההיקפית של כל אתר התארגנות‬
‫בין אם היא גדר איסכורית או קיר אקוסטי‪ ,‬יציב הקבלן "גדר מיתוג"‪ .‬גדר‬
‫עשויה לוחות פח בגובה שני (‪)2‬מ' צמודים לעמודי גדר‪ .‬גדר זו תשתמש להדבקת‬
‫פרסומות ושלטי חוצות‪ .‬הקבלן יהיה אחראי להקמת הגדר‪ ,‬אחזקתה והדבקת‬
‫השילוט כפי שיורו לו המזמין ומנהל הפרויקט מטעמו‪.‬‬
‫עלות הגדר כולל אחזקתה אספקת והדבקת הפרסומות והחלפתן על פי דרישות‬
‫המזמין‪ ,‬יהיו באחריות הקבלן‪ .‬התשלום עבור העבודה יהיה כמפורט בכתב‬
‫הכמויות‬
‫‪ 00.20‬בטיחות וגיהות‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‪.‬‬
‫קבלן המנהור יהווה מבצע עבודה כמוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות‬
‫בניה לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות‪ .‬בכל תחום העבודה כמוגדר‬
‫בסעיף ‪ !00.01‬מצב זה יישאר ללא שינוי גם באם יפעלו באזור הכניסה למנהרה‬
‫קבלנים אחרים בחוזים נפרדים כגון‪ :‬קבלן דרך הגישה או קבלנים לעבודות מים‪,‬‬
‫חשמל וכו'‪ ,‬קבלן לעבודות אבן וכיוב'‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬האחריות העליונה והראשית‬
‫לנושאי בטיחות באזור המנהרה והפורטלים הינה בידי קבלן המנהרה כקבלן‬
‫ראשי‪ .‬אחריות הקבלן לבטיחות כקבלן ראשי וכל הנובע ממנה הינה על חשבון‬
‫הקבלן ולא ישולם עבור נושא זה בנפרד‪.‬‬
‫העבודה תבוצע בהתאם לת"י ‪" 5567‬הוראות והנחיות לבטיחות בעבודות מנהור‬
‫בתעשיית הבנייה"!‪.‬‬
‫כמו כן חל על הקבלן כל האמור בסעיף ‪") 24‬בטיחות בעבודה"( ל"חוזה‬
‫קבלנים" של חב' "מוריה ולסעיף ‪"( 54.03‬בטיחות‪ ,‬טיפול בחומרי נפץ ומניעת‬
‫רעש") בפרק ‪ 54‬ל"מפרט הכללי"‪.‬‬
‫הנחיות אלה אינן באות להחליף ו‪/‬או לשנות חוקים‪ ,‬תקנות והוראות שונים‬
‫לרבות אלו המפורטים להלן‪ ,‬אלא מטרתן לסייע‪ ,‬להרחיב ולהבהיר נושאים‬
‫שונים‪:‬‬
‫‪30‬‬
‫‪)1‬‬
‫חוק התכנון והבניה ותקנותיו‬
‫‪)2‬‬
‫פרקים במפרט הכללי שבהוצאת הועדה הבינמשרדית‪,15 ,11 ,08 ,07 :‬‬
‫‪.57 ,54 ,36 ,34 ,18 ,16,17‬‬
‫‪(3‬‬
‫פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה ‪( 1970‬נוסח חדש)‪.‬‬
‫‪)4‬‬
‫חוק ארגון הפיקוח על העבודה ‪ 1954‬ותקנותיו‪.‬‬
‫‪)5‬‬
‫הוראות והנחיות של רשות הכבאות בדגש על הוראות הרשות הארצית‬
‫לכבאות מחוז ירושלים‪.‬‬
‫‪)6‬‬
‫הוראות והנחיות של משטרת ישראל‪.‬‬
‫‪)7‬‬
‫חוקי עזר והוראות של הרשות המקומית‪.‬‬
‫על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים‬
‫כנדרש בתקנות ממשלתיות‪ .‬הוראות חוק אחרות וכל התקנות‪ ,‬תקנים ומפרטים‬
‫כאמור לעיל‪.‬‬
‫המזמין ו‪/‬או מנהל הפרויקט רשאים להפסיק את עבודתו של הקבלן במקרה וזו‬
‫נעשית בתנאי בטיחות וגיהות גרועים או לא מתאימים לדרישות מנהל הפרויקט ‪.‬‬
‫מבצע הבנייה משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שייגרמו למבנה או‬
‫לעבודה ו‪/‬או לעובדים ו‪/‬או לאדם כלשהו‪ .‬המזמין רשאי לקזז מחשבונות הקבלן‪,‬‬
‫סכום כסף לפי מיטב שיפוטו של המזמין‪ ,‬כדי להבטיח טיפול בתלונות גורם‬
‫שלישי באם יתעוררו וזאת עד להנחת דעתו של המזמין‪ ,‬שהתלונה טופלה כראוי‬
‫על ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪ 00.21‬מדידות וסימון‬
‫כאמור בסעיף ‪") 11‬סימון"( ל"חוזה קבלנים" של חב' "מוריה וסעיף ‪ 54.01.07.00‬לפרק‬
‫‪" 54‬כרייה תת‪-‬קרקעית"‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ 00.22‬עלות ההובלות‬
‫כאמור בתת‪-‬סעיף ה' לסעיף ‪" 00.00.00‬אופני מדידה ותכולת המחירים" ב"מפרט‬
‫הכללי"‪.‬‬
‫‪ 00.23‬אתר סילוק פסולת‬
‫הקבלן יאמת לפני ביצוע העבודה את מקום אתר או אתרי השפיכה המאושרים ע"י‬
‫עירית ירושלים ודרכי הגישה אליהם ‪.‬‬
‫המחיר של כל סעיף כולל (בין אם צוין בסעיף או לא) את הובלת החומר לאתרי השפיכה‬
‫המאושרים בתאום עם הרשויות והשגת האישורים‪ ,‬כולל תשלום האגרות היטלים וכל‬
‫תשלום שהוא על פי כל דין לצורך שפיכה‪ ,‬וכולל שפיכת החומר בהתאם להוראות‬
‫המפקחים באתרי השפיכה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫עודפי עפר וכל פסולת בנייה דוגמת שברי אספלט‪ ,‬ריצוף‪ ,‬בטונים למיניהם‪ ,‬למעט פסולת‬
‫אסבסט וכדו'‪ ,‬יסולקו לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר לקליטת פסולת בניין או לאתר‬
‫עבודה עימו הגיע הקבלן להסכם על פינוי החומר‪ ,‬גם אם הוא מחוץ לגבולות העיר ירושלים‬
‫לפי העניין המאושרים על ידי הרשויות‪ .‬פסולת אסבסט תסולק אך ורק לאתרים מאושרים‬
‫לקליטת פסולת מסוג זה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫יודגש כי שפיכה לא באתרים מוסדרים ומאושרים תהיה הפרה של ההסכם בין החברה‬
‫לקבלן‪ ,‬ויופעלו כל הסנקציות הקבועות בהסכם ובחוק‪ .‬טרם תחילת העבודות‪ ,‬על הקבלן‬
‫להציג בפני המחלקה לאיכות הסביבה את ההסכמים עם האתרים לקליטת עודפי עפר‬
‫והפסולת ולקבל את אישורה כתנאי לקבלת צו התחלת עבודה‪ .‬הכמויות בהסכמים אותם‬
‫יציג הקבלן‪ ,‬יתאימו לכמויות בתצהיר אותו העבירה חברת מוריה לידי המחלקה לאיכות‬
‫הסביבה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מיד עם חתימת החוזה עם הקבלן‪ ,‬וכתנאי למתן צו התחלת עבודה‪ ,‬הקבלן יידרש לספק‬
‫למפקח הסכם חתום עם אתרים מורשים לפינוי פסולת ‪ ,‬או עם אתר עבודה עימו חתם‬
‫הקבלן על הסכם‪ ,‬ולפרט למפקח את הכמויות של החומר העודף על גבי טופס תצהיר‬
‫כמויות של המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל (לרבות אגרות‪,‬‬
‫תשלומים לרמ"י‪ ,‬דמי כניסה וכדומה) בחישוב הוצאותיו ואחוז ההנחה אותו הוא יגיש‬
‫בהצעתו‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪.5‬‬
‫על הקבלן יהיה להגיש את אישורי קליטת הפסולות ו‪/‬או עודפי העפר (תעודות שקילה‪,‬‬
‫תעודות משלוח וחשבונית מס) מהאתרים המורשים בלבד‪ ,‬עם הגשת כל חשבון לתשלום‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫מובהר ומודגש כי ללא קיום האמור בסעיפים ‪ 3‬ו‪ 4-‬לעיל‪ ,‬לא יינתן צו התחלת עבודה‪ ,‬וכל‬
‫הנזקים והעלויות הנגרמים לחברה בשל כך יושטו על הקבלן‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫בסיום העבודה‪ ,‬יש לקבל אישור מהמחלקה לאיכות הסביבה של עירית ירושלים‪ ,‬על ידי‬
‫הצגת תעודות שקילה‪ ,‬תעודות משלוח וחשבוניות מס של עודפי עפר ופסולת בנייה לפי‬
‫העניין‪ ,‬עם פירוט מדויק של הנתונים מאת האתר הקולט לרבות שם קבלן‪ ,‬מס' תיק תיאום‬
‫תשתיות‪/‬היתר בנייה‪.‬‬
‫‪ 00.24‬בטלת ציוד‬
‫לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח כנדרש למילוי האמור‬
‫בסעיף ‪ 42‬ל"חוזה קבלנים" של חב' "מוריה"‪ ,‬ו‪/‬או בטלת ציוד כלשהו‪.‬‬
‫‪ 00.25‬תכניות‬
‫כמפורט בסעיף ‪ 5‬ל"תנאים כלליים" נספח ל"חוזה קבלנים" של "מוריה"‪.‬‬
‫‪ 00.26‬ציר הפרויקט‬
‫הקבלן יקבל קו בסיס המסומן בתכניות הכביש וברשימת קואורדינטות לרבות חתכים‬
‫וגבהים וכן מספר נקודות קבע בעלות קואורדינטות מוגדרות המסומנות בשטח‪ .‬קו‬
‫הבסיס מתייחס לציר תיאורטי בין שני האולמות או לציר כלשהו אחר‪ .‬על הקבלן להעביר‬
‫קו זה לשני צירי‪-‬אולמות המיועדים לבצוע‪ ,‬לאבטח נקודות הקבע הקיימות‪ ,‬להגדיל‬
‫מספרן בהתאם לצורך‪ ,‬ולשמור את קו הבסיס משך כל זמן העבודה ובאופן שיוכל לחדש‬
‫אותו לצרכיו הוא או לפי דרישת מנהל הפרויקט‪.‬‬
‫העתקת ציר הבסיס לצירי המנהרות תיעשה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו‬
‫של הקבלן‪.‬‬
‫הקבלן יבדוק ויוודא נכונות הסימון (קו הבסיס) שנמסר לו לפני תחילת העבודה ויודיע‬
‫למנהל הפרויקט על כל טעות‪ ,‬סתירה ו‪/‬או אי‪-‬התאמה בנתוני הסימון (קו הבסיס) ללא‬
‫כל דחוי ‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ 00.27‬הביצוע‬
‫מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן שימציא לידיו אישור בכתב על התאמת עבודה או‬
‫כל חלק ממנה‪ ,‬לדרישות אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באם יידרש ‪.‬‬
‫‪ 00.28‬לוח זמנים לביצוע העבודה בשלמותה‬
‫א‪ .‬משך ביצוע הפרויקט הינו כמפורט בסעיף ‪ 00.03‬לעיל ובחוברת המכרז‪ .‬מובהר כי‬
‫בעת קביעת פרק זמן משך הביצוע‪ ,‬נלקחו בחשבון כל החגים המקובלים במדינת‬
‫ישראל על פי דתות היהדות‪ ,‬הנצרות והאיסלאם‪ ,‬תנאי אקלים והפסקות עבודה של‬
‫עד חודש‪ ,‬מסיבות כלשהן‪ ,‬כגון הוראות משטרת ישראל ו‪/‬או עירית ירושלים ו‪/‬או‬
‫סיבות שונות ואחרות כולל סיבות שאינן נצפות מראש‪ .‬דרישה זו הינה דרישה‬
‫בסיסית בחוזה‪ .‬תשומת לב הקבלן לעובדה כי עמידה בלוח זמנים זה עשויה לחייבו‬
‫להפעיל מערכות כפולות של צוותים וציוד וכי עליו לקחת בחשבון כל ההוצאות‬
‫הנוספות הנ"ל בעת הגשת הצעתו כך שיוכל לעמוד בלוח הזמנים הנדרש ללא איחור‪.‬‬
‫בגין העיכובים שנימנו לא ישולמו פיצויים‪.‬‬
‫ב‪ .‬לוח זמנים‪:‬‬
‫ניהול לוח זמנים מפורט לביצוע‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫א‪ .‬לצורך הכנת לוח הזמנים המפורט ולצורך הכנת העדכונים החודשיים הקבלן‬
‫יעסיק יועץ לוח זמנים עם ניסיון מוכח בניהול לוחות זמנים של פרויקטים של‬
‫מנהור ותשתיות תחבורתיות‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן יכין את לוח הזמנים באמצעות תוכנת ‪ MSPROJECT‬של חברת מיקרוסופט ‪.‬‬
‫גרסא ‪ 2010‬ומעלה‪.‬‬
‫ג‪ .‬הקבלן יעביר כל לוח הזמנים ע"ג ניר גם במדיה מגנטית ע"ג ‪ CD‬בפורמט ‪.MPP‬‬
‫ד‪ .‬כל עדכון של לוח הזמנים יועבר גם הוא גם במדיה מגנטית ע"ג ‪ CD‬בפורמט ‪.MPP‬‬
‫ה‪ .‬עותק חוקי מהתוכנה יותקן במשרדי מנה"פ באתר ושישמש לצרכי ניהול ומעקב‬
‫אחר לוחות הזמנים‪ .‬באחריות הקבלן לדאוג לכך שכל קבצי העדכון ישמרו גם‬
‫במחשב של מנה"פ באתר‪.‬‬
‫‪ .2‬מועדים לאישור לוח זמנים מפורט לביצוע‬
‫א‪ .‬לא יאוחר מחודשיים ממועד קבלת ההודעה על הזכיה או חודש ימים ממועד צו‬
‫התחלת עבודה הקבלן (המוקדם מבינהם) הקבלן יגיש לוח זמנים מפורט מלא‬
‫לביצוע של כל הפרויקט (להלן‪ :‬לוח הזמנים המפורט )‪.‬‬
‫ב‪ .‬על הקבלן להשלים את תהליך האישור והקליטה של לוח הזמנים המפורט המלא‬
‫‪34‬‬
‫כבסיסי לא יאוחר מחודשיים לאחר צ‪.‬ה‪.‬ע‪ .‬לא השלים הקבלן את התהליך יוטל‬
‫עליו קנס של ‪ ₪ 1000‬ליום איחור‪.‬‬
‫ג‪ .‬בתום תהליך האישור של לוח הזמנים המפורט הוא יקלט כלוח זמנים בסיסי‬
‫וישמר על ‪ CD‬בפורמט‬
‫‪ MPP‬וכהדפסה על גבי נייר בפורמט ‪A3‬‬
‫‪ .3‬מתודולוגיה להכנת לוח הזמנים המפורט‪.‬‬
‫לוח הזמנים של הקבלן צריך לייצג את כל הדרוש להשלמת העבודה לרבות התניות‬
‫ופעילויות שאינן תלויות בקבלן (כגון ‪ :‬פינוי מטרדים‪ ,‬עבודות של חברות תשתיות‬
‫אחרות‪ ,‬אילוצים חיצוניים וכד')‪ .‬לצורך כך על הקבלן לערוך את לוח הזמנים כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 3.1‬תכנון לוחות זמנים בשיטת הנתיב הקריטי‬
‫א‪ .‬הקבלן יכין את לוח הזמנים המפורט על פי שיטת הנתיב הקריטי‪ .‬כל הפעילויות‬
‫בפרויקט יקושרו באמצעות קשרים לוגיים ברורים ומתאימים לסוג התניות‬
‫ההנדסיות‪.‬‬
‫ב‪ .‬תזמון העבודות על הנתיב הקריטי יעשה כך שלוח הזמנים יכיל מרווחי זמן לביטחון‬
‫מתוכנן מראש (‪ )BUFFERS‬כמוגדר בחוזה‪.‬‬
‫ג‪ .‬הקבלן יתכנן את לוח הזמנים המפורט כך שהוא יותיר מרווח ביטחון של ‪ 3‬חודשים‬
‫על הנתיבים הקריטיים (באמצעות פעילויות מרווח זמן)‪ .‬בנוסף הוא יתכנן את‬
‫הפרויקט באופן שהוא מותיר מרווחי ביטחון סבירים מתוכננים מראש על הנתיבים‬
‫המזינים את הנתיב הקריטי‪ .‬זאת בכדי לאפשר ספיגה של תקלות ועיכובים מבלי‬
‫לפגוע במשך הפרויקט כולו‪.‬‬
‫ד‪ .‬מרווח ביטחון יוצג כפעילות אחרונה המתנה את אבן הדרך הרלוונטית‪ .‬פעילות‬
‫מרווח הביטחון תהיה מותנית כפעילויות שסיומן מתנה את קיומה וכן של פעילויות‬
‫שסיומן מתנה את השלמת התכולה של אבן הדרך ‪.‬‬
‫ה‪ .‬למען הסר ספק המרווח הכולל והמרווח החופשי לפעילוית לא קרטיות אינן חלק‬
‫ממרווחי הביטחון המוגדרים לעיל‪.‬‬
‫ו‪ .‬למען הסר ספק מרווח הביטחון שייך למזמין והקבלן אינו רשאי לנצל אותו לצרכיו‬
‫או להשתמש בו לצורך הדבקת פיגורים‪.‬‬
‫‪ 3.2‬תכולת לוח הזמנים‬
‫א‪ .‬לוח הזמנים של קבלן הגמר יכלול את כל העבודות שהן בתחום אחריותו ואת כל‬
‫העבודות של קבלנים אחרים שמשולבות בעבודותיו וכל עבודה אחרת שמשפיעה על‬
‫לוח הזמנים‪.‬‬
‫ב‪ .‬מנה"פ רשאי להורות לקבלן לשלב בלוח הזמנים פעילויות נוספות על פי שיקול‬
‫דעתו המקצועית‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ 3.3‬המבנה ההיררכי לוגי של לוח הזמנים‬
‫א‪ .‬הקבלן יערוך את המבנה ההיררכי לוגי של לוח הזמנים בשתי רמות של ערסלים‬
‫לפחות‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫רמה א' רמת האזור (אולם צפוני ‪ ,‬אולם דרומי‪ ,‬מעברים בין אולמות‪ ,‬מנהרות‬
‫גישה)‬
‫‪-‬‬
‫רמה ב ' רמת המפלס על פי חלוקה של שלבי הכריה‪/‬חפירה‬
‫ב‪ .‬הקבלן יקודד את כל הפעילויות ב‪ 4-‬קודי מיון שונים על פי הגדרת מנה"פ (לדוגמה‬
‫קוד אזור‪ ,‬קוד מפלס‪ ,‬קוד סוג עבודה וכד')‪.‬‬
‫‪ 3.4‬רמת הפירוט של הפעילויות בלוח הזמנים המפורט‬
‫א‪ .‬לוח הזמנים אשר הקבלן יגיש לאישור יכלול לפחות את הפעילויות הבאות ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫כל פעילויות הביצוע שבאחריות הקבלן וקבלני המשנה שלו ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל פעילויות התכנון‪/‬תוכניות יצור‪/‬אישור דוגמאות שבאחריות הקבלן‬
‫לרבות מרווחי זמן סבירים לצורך מתן האישורים עי המזמין‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל הפעילויות והמועדים לקבלת אישורי רשויות לביצוע עבודותיו‬
‫‪‬‬
‫כל פעילויות הייצור והאספקה של רכיבים שונים בפרויקט‬
‫‪‬‬
‫פעילויות של גורמים נוספים המתנים את ההתחלה או הסיום של הפעילויות‬
‫באחריות הקבלן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל האילוצים החיצוניים על תזמון הפעילויות ומועדי ביצוען‪.‬‬
‫ב‪ .‬פעילויות הביצוע בלוח הזמנים יערכו ברמה שתאפשר מעקב חודשי על ההתחלה או‬
‫הסיום של כל פעילות‪ .‬לפיכך המשך המרבי של כל פעילות בלוח הזמנים יהיה ‪22‬‬
‫ימ"ע פעילויות ארוכות יותר יחלוקו לתת פעילויות‪ .‬זאת על מנת לאפשר מעקב‬
‫שוטף אחר הביצוע בפועל של הקבלן‪.‬‬
‫ג‪ .‬לכל הפעילויות יציג הקבלן את הכמויות האופניות שמבוצעות במסגרת הפעילות‬
‫ואת המשאבים לסוגיהם שהוא מתכנן להעמיד לצורך ביצוע הפעילות‪.‬‬
‫‪ 3.5‬אבני דרך חוזיות ולמעקב‬
‫א‪ .‬הקבלן יציג בלוח הזמנים את כל אבני הדרך החוזיות המוגדרות בטבלת אבני הדרך‬
‫כשהן מקושרות בקשרים לוגיים לפעילויות הביצוע‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן ישלב בתוך לוח הזמנים אבני דרך למעקב באופן שיאפשר בקרה על‬
‫התקדמות הפרויקט‪ .‬הקבלן יציע את אבני הדרך למעקב ומנה"פ יאשר אותן‪ .‬היה‬
‫ולא תהיה ההסכמה על אבני הדרך למעקב‪ ,‬יגדיר יועץ לוח הזמנים הראשי של‬
‫הפרויקט את אבני הדרך למעקב‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ 3.6‬שילוב לוחות זמנים של קבלני משנה‪.‬‬
‫א‪ .‬על הקבלן לשלב בלוחות הזמנים פעילויות ביצוע של קבלנים משולבים‪ .‬הקבלן‬
‫יקצה בלוח הזמנים משכים סבירים לעבודות הקבלנים אחרים‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן יערוך את הקשרים בלוח הזמנים באופן שיאפשר לכל הצוותים לבצע את‬
‫עבודתם על פי סדר הנדסי סביר‪.‬‬
‫‪ 3.7‬אופן הצגה של לוח הזמנים‬
‫א‪ .‬לוח הזמנים יציג את כל האינפורמציה לגבי הפעילויות לרבות‪ :‬קוד‪ ,‬שם‪ ,‬משך‬
‫ביצוע‪ ,‬התחלה מוקדמת ומאוחרת‪ ,‬סיום מוקדם ומאוחר‪ ,‬מרווח חופשי ומרווח‬
‫כולל‪ ,‬תאריכי אילוץ ותאריכי יעד‪ ,‬פעילויות קדם ופעילויות עוקבות‪ ,‬כמויות‬
‫ומשאבים‪.‬‬
‫ב‪ .‬בנוסף ללוח הזמנים הכללי יציג הקבלן לבדיקה תצוגה של כל הפעילויות על הנתיב‬
‫הקריטי‪.‬‬
‫‪ .4‬אופן הניהול השוטף של לוח הזמנים ועדכונו‬
‫‪ 4.1‬מועדי עדכון לוח הזמנים‬
‫א‪ .‬הקבלן יעדכן את לוח הזמנים פעם בחודש בשבוע האחרון של החודש מועד הדיווח‬
‫(תאריך הדיווח) צריך להיות בין ‪ 25‬ל ‪ 30‬של החודש‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן יגיש את הקובץ של העדכון עד ‪ 2‬לחודש העוקב לחודש העדכון‪ .‬לדוגמה‬
‫עדכון הלוז של חודש יולי יועבר למנה"פ עד ‪ 02‬לאוגוסט‪.‬‬
‫‪ 4.2‬אופן העדכון והגדרת המועדים בפועל‬
‫א‪ .‬בכל עדכון יופק דו"ח עדכון אשר יכיל לפחות את הנתונים כדלקמן‪:‬‬
‫לכל הפעילויות שהתחילו להתבצע בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי יוצגו כל‬
‫הנתונים הרלבנטיים לרבות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מועד התחלה בפועל כולל אסמכתאות למועד ההתחלה בפועל‬
‫‪‬‬
‫משך ביצוע צפוי מעודכן (לא בהכרח זה המתוכנן במקור אלא זה שלמיטב‬
‫ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל‪ ,‬הנתון מוזן ע"י הקבלן)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מועד הסיום צפוי של הפעילויות הנ"ל‬
‫לכל הפעילויות שהיו בביצוע בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי (במהלך שבועיים)‬
‫יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים לרבות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ %‬ביצוע או משך נותר לביצוע ממועד הדיווח‬
‫‪37‬‬
‫‪‬‬
‫מועד סיום צפוי (לא בהכרח זה המתוכנן במקור אלא זה שלמיטב ידיעת‬
‫הקבלן מייצג את המצב בפועל‪ ,‬הנתון מוזן ע"י הקבלן)‬
‫ב‪ .‬לכל הפעילויות שהיו בביצוע אך הן הופסקו מסיבות שונות (פעילויות בפיצול)‬
‫יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים לרבות‪:‬‬
‫א‪ .‬מועד צפוי לחידוש העבודה‬
‫‪‬‬
‫משך נותר לביצוע‬
‫‪‬‬
‫מועד סיום צפוי (לא בהכרח זה המתוכנן במקור אלא זה שלמיטב ידיעת‬
‫הקבלן מייצג את המצב בפועל‪ ,‬נתון מוזן ע"י הקבלן)‪.‬‬
‫ג‪ .‬לכל הפעילויות שהסתיימו בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי יוצגו כל הנתונים‬
‫הרלבנטיים לרבות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫התחלה בפועל‬
‫‪‬‬
‫מועד סיום בפועל לרבות אסמכתאות לסיום הפעילויות (נתון מוזן ע"י‬
‫הקבלן)‬
‫‪ .5‬שינויים בלוח הזמנים המפורט‬
‫‪ 5.1‬הנסיבות בהן ניתן לבצע שינויים בלוח הזמנים הבסיסי‬
‫א‪ .‬יש להתייחס לשינוי בלוח זמנים הבסיסי כמו לשינויים בכתב הכמויות החוזי‪.‬‬
‫ב‪ .‬מותר לבצע שינויים בלוח הזמנים הבסיסי כאשר הלו"ז הבסיסי אינו מתאר‬
‫נכונה את לוח הזמנים של הפרויקט ואינו כלי למעקב ובקרה‪.‬‬
‫ג‪ .‬על השינויים בלוח הזמנים הבסיסי להיות מאושרים ע"י מנהל הפרויקט‬
‫ומוסכמים על ידו‪.‬‬
‫ד‪ .‬שינוי בלוח הזמנים הבסיסי יכול להיעשות כאשר יש שינויים בתוכניות לביצוע‬
‫של מרכיב‪/‬ים בפרויקט אשר בעטיו‪/‬ם לוח הזמנים הבסיסי אינו מתאר נכונה את‬
‫לוח הזמנים הצפוי‪.‬‬
‫ה‪ .‬שינוי בלוח הזמנים הבסיסי יכול להיעשות כתוצאה משינוי של טכנולוגיה או‬
‫שיטת ביצוע‪ .‬לדוגמה ‪-‬‬
‫ו‪ .‬שינוי בלוח הזמנים הבסיסי יכול להיעשות כתוצאה משינוי שלביות הביצוע ‪.‬‬
‫ז‪ .‬שינוי בלוח הזמנים הבסיסי יכול להיעשות על מנת לתעד אירועים‪/‬נסיבות שיש‬
‫להן השלכה על לוח הזמנים‪ .‬לדוגמה עצירת עבודה‪ ,‬גילוי של חסמים לא ידועים‪,‬‬
‫הוראות שינוי ושינויי תכנון‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ 5.2‬הגדרת השינוי בלוח הזמנים הבסיסי‬
‫לוח הזמנים הבסיסי הוא מסמך חוזי מחייב‪ .‬שינויים בלוח הזמנים הבסיסי‬
‫מוגדרים כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ .‬הוספת פעילויות מכל סוג שהוא ללוח הזמנים הבסיסי‬
‫ב‪ .‬גריעת פעילויות מלוח הזמנים הבסיסי‬
‫ג‪ .‬שינוי הקשרים בין הפעילויות כפי שהוגדרו בלוח הזמנים הבסיסי‬
‫ד‪ .‬שינוי משכים של פעילויות שהוגדרו בלוח הזמנים הבסיסי‬
‫ה‪ .‬שינוי של אילוצים‪ /‬תאריכי יעד‪ ,‬מדיניות תזמון בפעילויות הבסיסיות‬
‫ו‪ .‬כל שינוי אחר‪ ,‬שאם היה מבוצע בלוז המפורט הבסיסי היה משנה את מועדי‬
‫התחלה והסיום של הפעילויות בלו"ז‪.‬‬
‫ז‪ .‬שינויים במועדים הבסיסיים‪ /‬חוזיים של אבני הדרך החוזיות‬
‫ח‪ .‬שינויים בתכולה של אבני הדרך החוזיות‪ /‬לתשלום‬
‫ט‪ .‬הוראות שינוי שניתנו לקבלן ואשר עניינן לוח הזמנים‪ /‬אבני הדרך החוזיות‬
‫מועדיהן או תכולתן‪.‬‬
‫‪ 5.3‬הסמכות ליזום שינויים בלוח הזמנים הבסיסי‬
‫א‪ .‬מנהל הפרויקט ראשי ליזום שינוי בלוח הזמנים הבסיסי כאשר לוח הזמנים‬
‫הבסיסי אינו מייצג כראוי את תכנון ההתקדמות‪/‬לוח הזמנים של הפרויקט‪ .‬כמו‬
‫כן הוא רשאי להורות על הוספת פעילויות לצורך פירוט של תהליכים קריטיים‪,‬‬
‫מיקוד נתיבים קריטיים וכד'‬
‫ב‪ .‬גם הקבלן רשאי ליזום שינויים בלוח הזמנים הבסיסי‪.‬‬
‫ג‪ .‬כל שינוי בלוח הזמנים הבסיסי מחייב לקבל את אישור המנה"פ‪ .‬במקרים בהם‬
‫לשינוי יש השפעה על מועדי הסיום של אבני הדרך החוזיות‪ /‬התכולות של אבני‬
‫הדרך החוזיות ושינויים בלוח הזמנים הבסיסי יכולים להיעשות רק לאחר קבלת‬
‫אישור ועדת חריגים‪ /‬ועדת מכרזים‪.‬‬
‫ד‪ .‬כל שינוי בלוח הזמנים הבסיסי‪ ,‬הוספת פעילות‪ ,‬גריעת פעילות וכו'‬
‫‪ 5.4‬שינויים בלוח הזמנים ביוזמת הקבלן‬
‫א‪ .‬ביקש הקבלן לבצע שינויים בלוח הזמנים הבסיסי בנסיבות המפורטות בסעיף‬
‫‪ .5.1‬לעיל עליו לפעול כדלקמן‪:‬‬
‫‪39‬‬
‫ב‪ .‬להגיש בקשה מנומקת בכתב המפרטת את הנסיבות אשר בגללן הוא מבקש את‬
‫השינוי ‪.‬‬
‫ג‪ .‬לצרף למסמך הבקשה את כל המסמכים והתיעוד הנדרש לצורך בחינת הבקשה‬
‫ד‪ .‬עליו להכין סימולציה של לוח הזמנים‪ ,‬באמצעות התוכנה לניהול לוחות זמנים‪,‬‬
‫בה מוצגים בבירור המרכיבים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬הפעילויות שנוספו או שנגרעו מלוח הזמנים‪.‬‬
‫‪ ‬הקשרים בין הפעילויות שהשתנו בין לוח הזמנים הבסיסי לסימולציה‬
‫(נמחקו‪ ,‬נוספו‪ ,‬שונו)‪.‬‬
‫‪ ‬השינויים בנתיב הקריטי לאבני הדרך החוזיות ולפרויקט כולו‪.‬‬
‫‪ ‬ההשפעות ‪ /‬פערי זמן שיש לשינויים המבוקשים על מועדי הסיום של אבני‬
‫הדרך למעקב ואבני הדרך החוזיות‪.‬‬
‫ה‪ .‬הסימולציה של השינוי המבוקש היא מעין הצעה‪ /‬בקשה ללוח זמנים חדש ליתרת‬
‫הביצוע‪ .‬הסימולציה תוגש למנה"פ כקובץ באותו הפורמט בו מנוהל לוח הזמנים‬
‫המפורט של הפרויקט‪.‬‬
‫‪ 5.5‬הנחיית מנהל הפרויקט לקבלן בדבר עריכת שינויים בלוח הזמנים הבסיסי‬
‫א‪ .‬נוצרו בפרויקט הנסיבות המחייבות עריכת שינויים בלוח הזמנים הבסיסי כמוגדר‬
‫בסעיף ‪ 5.1‬רשאי מנהל הפרויקט להורות לקבלן לערוך שינויים בלוח הזמנים‬
‫הבסיסי‪.‬‬
‫ב‪ .‬הורה מנהל הפרויקט לקבלן לערוך שינויים בלוח הזמנים הבסיסי יהיה על‬
‫הקבלן להכין סימולציה של לוח הזמנים באמצעות התוכנה לניהול לוחות זמנים‬
‫בה מוצגים בבירור המרכיבים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬הפעילויות שנוספו או שנגרעו מלוח הזמנים‪.‬‬
‫‪ ‬הקשרים בין הפעילויות שהשתנו בין לוח הזמנים הבסיסי לסימולציה‬
‫(נמחקו‪ ,‬נוספו‪ ,‬שונו)‪.‬‬
‫‪ ‬השינויים בנתיב הקריטי לאבני הדרך החוזיות ולפרויקט כולו‪.‬‬
‫‪ ‬ההשפעות ‪ /‬פערי זמן שיש לשינויים המבוקשים על מועדי הסיום של אבני‬
‫הדרך למעקב ואבני הדרך החוזיות‪.‬‬
‫ג‪ .‬הסימולציה של השינוי המבוקש היא בסיס ללוח זמנים חדש ליתרת הביצוע‪.‬‬
‫הסימולציה תוגש למנה"פ כקובץ באותו הפורמט בו מנוהל לוח הזמנים המפורט‬
‫של הפרויקט‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪ 5.6‬הדו"ח החודשי‬
‫הקבלן מתחייב להכין ולהציג לחברה מידי חודש את העדכונים של לוח הזמנים‬
‫שהיו במהלך החודש‪ .‬זאת באמצעות דו"ח עדכון חודשי‪ .‬הדו"ח יכלול את‬
‫המרכיבים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫קובץ מעודכן של לוח הזמנים לסוף החודש המכיל גם את עדכון אמצע‬
‫החודש‬
‫‪‬‬
‫דו"ח מילולי המסביר את התפתחות לוח הזמנים וכן תחזית עדכנית של לוח‬
‫הזמנים העתידי‪.‬‬
‫לשיקול החברה אם מסירת הדוח החודשי המלא במתכונת לעיל הינה תנאי לאישור‬
‫חשבונות ביניים לתשלום‪.‬‬
‫‪ 00.29‬תכניות עדות ‪As Made‬‬
‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ ,00.12.01‬בסעיף ‪ 54.01.07.06‬לפרק ‪ 54‬של ה"מפרט הכללי" ובסעיף‬
‫‪ 58‬ב"תנאים כלליים" נספח ל"חוזה קבלנים" של "מוריה"‪ ,‬יגיש הקבלן למנהל הפרויקט‬
‫את תכניות העדות כשהן חתומות ע"י מודד מוסמך‪ ,‬על גבי שני עותקי נייר ובנוסף שני‬
‫תקליטוני‪-‬מחשב (או לחילופין שני ‪ CD ROM‬כשהתכניות משורטטות בתכנת‬
‫"אוטוקאד" ‪ 2008‬ו‪/‬או חדשה יותר‪ .‬עבור הכנת והגשת תכניות העדות לא ישולם בנפרד‬
‫ועלותן תיכלל במחיר עבודות אחרות במכרז‪/‬חוזה זה‪ .‬כל הכתובות תהיינה בעברית‪.‬‬
‫‪ 00.30‬ערבות לטיב וביטוחים‬
‫א‪ .‬ערבות‪.‬‬
‫בנוסף לאמור בפרק ד' (נזיקין וביטוח) ב"חוזה קבלנים" של חברת "מוריה"‪ ,‬ותנאיו‪,‬‬
‫מודגש כי הערבות הבנקאית תהיה על ידי בנק ישראלי או באישור בנק ישראלי‪.‬‬
‫ב‪ .‬ביטוחים‪.‬‬
‫בהתאם למפורט במסמך ו' "תנאים נלווים‪".‬‬
‫‪ 00.31‬מחיר מוצר שווה ערך‪.‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 00.01.07‬לפרק "מוקדמות" ב"מפרט הכללי הבין משרדי"‪.‬‬
‫‪ 00.32‬עבודה יומית ("רג'י")‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫‪1.1‬‬
‫פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן‬
‫ניתנות למדידה בתוך סעיפי החוזה ואשר מנהל הפרויקט החליט לא לקבוע עבורן‬
‫‪41‬‬
‫מחיר לעבודה נוספת (סעיף חריג) אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של‬
‫פועל‪ ,‬כלים וכו'‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט ואין הקבלן‬
‫רשאי לבצען על דעת עצמו‪.‬‬
‫‪1.3‬‬
‫שיטת העבודה תקבע ע"י מנהל הפרויקט אולם האחריות לניהול העבודה חלה על‬
‫הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫בכתב הכמויות נכללים סעיפים לעבודות ברג'י‪.‬‬
‫‪1.5‬‬
‫התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה (בין לאנשים ובין לציוד לפי העניין) התשלום‬
‫הוא עבור שעות עבודה בפועל של הכלים והצוותים באתר העבודה ‪ -‬המחירים‬
‫כוללים את מחירי וזמני הסעת הכלים וניהול העבודה ע"י הקבלן ולא ישולם על כך‬
‫בנפרד‪.‬‬
‫‪1.6‬‬
‫במקרה ומנהל הפרויקט יורה בכתב לקבלן לבצע עבודות שהתשלום עבורן יהיה‬
‫ברג'י ויחידת המדידה היא "יום עבודה"‪ ,‬המחיר יהיה עבור ‪ 9‬ש"ע עבודה‪ .‬במקרה‬
‫של זמן עבודה פחות מ ‪ 9 -‬ש"ע כלי ו‪/‬או פועל (מקצועי‪/‬בלתי מקצועי) ישולם חלק‬
‫יחסי ממחיר היחידה‪.‬‬
‫‪1.7‬‬
‫במידה ומנהל הפרויקט יורה על הפעלת הקבלן ברג'י בסעיפים שאינם נכללים בכתב‬
‫הכמויות‪ ,‬מחיר היחידה יהיו בהתאם לאמור בחוזה הקבלנים של חברת מוריה ‪.‬‬
‫‪1.8‬‬
‫בעבודות שהתמורה להן היא לפי רג'י לא תינתן תוספת בגין קבלן משנה‪.‬‬
‫‪1.9‬‬
‫המחיר כולל גם הובלה‪ ,‬שינוע של הציוד וחומרי העזר‪ ,‬ניהול עבודה‪ ,‬מפעילים ואת‬
‫כל חומרי העזר כגון‪ :‬דלק‪ ,‬שמנים‪ ,‬בלאי‪ ,‬עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין של‬
‫העבודה ע"י אותו פועל או כלי‪ ,‬זולת אם המחירון הרלוונטי מציין מחירים נפרדים‬
‫לפריטים אלה‪.‬‬
‫‪1.10‬‬
‫אם נראה למנהל הפרויקט‪ ,‬כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינם‬
‫יעילים בהתאם לנדרש‪ ,‬לדעתו‪ ,‬רשאי הוא לפסול אותם לביצוע עבודה והקבלן‬
‫יצטרך להחליף אותם על חשבונו‪ ,‬וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪.2‬‬
‫חלוקה לסוגי עובדים בעבודה יומית‬
‫‪2.1‬‬
‫החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוג המומחיות המקצועית של האנשים המועסקים‬
‫בביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫מנהל הפרויקט יהיה הקובע היחידי לגבי הסיווג שניתן לכל אדם שיועסק בעבודה‬
‫הנ"ל‪.‬‬
‫‪2.3‬‬
‫החלטת מנהל הפרויקט תינתן לאחר שהמהנדס המוסמך מטעם הקבלן יגיש לו‬
‫רשימה של האנשים המועסקים ברג'י כאמור ואת הסיווגים המוצעים על ידו‪.‬‬
‫‪ 00.33‬עבודות שלא יימדדו‬
‫בנוסף על האמור בסעיף ‪"( 00.00‬תכולת מחירים)‪ ,‬סעיף ‪"( 54.00‬תכולת המחירים")‬
‫וסעיפים משלימים אחרים בפרקי ה"מפרט הכללי" הרלוונטיים‪ ,‬מודגש להלן כי‬
‫העבודות המפורטות מטה לא תימדדנה ולא תשולם עבורן תמורה בנפרד‪ .‬רואים אותן‬
‫ככלולות בשכר החוזה מבלי היותן מפורטות‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫תיאום עם כל הגורמים והרשויות ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכנת דרכי גישה‪ ,‬חציות קווי מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬חשמל‪ ,‬טלפון וכדומה ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נקיטת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הקמה של מבני עזר‪ ,‬מחסנים‪ ,‬בתי מלאכה‪ ,‬משרדים וכיוב‪'.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מדידות‪ ,‬סימון‪ ,‬פירוק וחידוש סימון ‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫סידור ניקוז ארעי ודרכים ארעיות‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫סידורי‪/‬נוהלי‪/‬אמצעי הבטיחות‬
‫ח‪.‬‬
‫תאורה ואוורור זמניים לצורכי בצוע‬
‫ט‪.‬‬
‫תוכניות עדות‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם‬
‫‪43‬‬
‫יא‪.‬‬
‫אספקה והתקנת שלטים כדוגמת שלטי "מוריה" ובו פירוט רשימת המתכננים‬
‫והיועצים‪ ,‬בשני קצות המנהרה‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫שירותים למנהל הפרויקט כמפורט בסעיף ‪ 00.40‬להלן‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫חשמל ומים כמפורט בסעיף ‪.00.36‬‬
‫‪ 00.34‬חישוב התייקרויות‬
‫המחירים יהיו צמודים למדד תשומות הבנייה‪.‬‬
‫‪ 00.35‬הוצאות התארגנות ויציאה מהשטח‪.‬‬
‫למניעת כל אי‪-‬הבנות מודגש להלן כי כל ההוצאות הכרוכות בהתארגנות הקבלן‬
‫("מוביליזציה") ויציאתו מהשטח עם גמר העבודה ("דה‪-‬מוביליזציה") לא ישולמו בנפרד‪.‬‬
‫כל ההוצאות הכרוכות בהתארגנות הקבלן וביציאה מהאתר‪ ,‬לרבות הוצאות הנגרמות‬
‫לקבלן בגין הפסקת עבודה‪ ,‬תיכללנה ע"י הקבלן במחירי היחידה בכתב הכמויות ‪.‬‬
‫לא ישולם כל תשלום בגין הפסקת עבודה‪.‬‬
‫‪ 00.36‬התקנת חשמל וטלפון ‪.‬‬
‫כאמור בסעיף ‪ 00.04.02‬ל"מפרט הכללי" ולסעיף ‪ 15‬ב"חוזה קבלנים" של חב' "מוריה"‪,‬‬
‫הקבלן אחראי לאספקת החשמל הדרוש לצורך ביצוע העבודה!‬
‫חב' "מוריה" הזמינה מחב' חשמל ‪ 2‬חיבורי חשמל במ"ג באתרי ההתארגנות בגודל ‪100‬‬
‫אמפר‪ .‬חברת מוריה שלמה תשלום שלב א' בלבד ‪.‬‬
‫לטובת קבלת החיבור יהיה על הקבלן לתאם מול חברת החשמל את גודל החיבור המדויק‬
‫במסגרת תכנון וביצוע הכרייה ולשלם את יתרת התשלום לח"ח עד לקבלת החיבור באתר‬
‫כולל בדיקת המתקן וביצוע כל הפעולות הנדרשות לקבלת החיבור‪ .‬הקבלן רשאי להתאים‬
‫את ההזמנה לצרכי ציודו ושיטת עבודתו‪ .‬הקבלן ישלם את הצריכה השוטפת‪ ,‬הבדיקות‬
‫והתחזוקה של מערכות החשמל בתקופת עבודתו‪ ,‬לרבות ביצוע והתקנת לוחות חשמל‬
‫וחדר חשמל זמניים‪ ,‬תקניים‪ ,‬כבלים וכל החיבורים הנדרשים ‪.‬‬
‫מודגש בזה כי לאחר כרית מנהרות הגישה ויצירת חלל משותף במנהרה בין שני אתרי‬
‫ההתארגנות יוזנו כל הצרכנים בתחום המנהרה ומנהרות הגישה מאתר אחד בלבד ‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫במידה ויחול עיכוב בעבודות חב' החשמל או שלא יבוצע כל חיבור חשמל לאתר‪ ,‬מכל‬
‫סיבה שהיא‪ ,‬ינקוט הקבלן בכל הצעדים הנדרשים להספקת חשמל סדירה באמצעות‬
‫גנרטורים בכמות התואמת את צורכי עבודתו‪ .‬עבור הספקת חשמל‪ ,‬קבועה או זמנית‪,‬‬
‫ומימון ההפעלה לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותה תיכלל על ידו במחיר עבודות אחרות‪.‬‬
‫תשומת לב הקבלן לעובדה כי עם תום עבודתו באתר יהיה עליו לשקם את מערכת החשמל‬
‫והתאורה הזמניות לאורך כל המנהרה ולמסרה לקבלן הבניין והמערכות בחוזה הבא‬
‫במצב תקין ושמיש לשביעות רצון המנהל הפרויקט‪ .‬המערכת תשוקם עד ללוח החשמל‬
‫הראשי‪ ,‬כולל הלוח שיושאר באתר לשימוש קבלן הבניין ומערכות‪ .‬עבור שיקום מערכת‬
‫החשמל לא ישולם בנפרד והוא יהיה כלול במחיר עבודות אחרות בחוזה‪ .‬השיקום יכלול‬
‫החלפת כל החלקים המתכלים בכל מערכת בחלקים חדשים במועד המסירה‪.‬‬
‫הקבלן ידאג להתקנת שלושה קווי טלפון של "בזק" עבור באתר העבודה‪ :‬קו אחד למנהל‬
‫הפרויקט וקו שני לקבלן וקו שלישי לחייגן אוטומטי‪ .‬הקווים יהיו עם אפשרות התקשרות‬
‫לכל איזורי הארץ‪ ,‬אולם חסומים לשיחות בינלאומיות‪ .‬הציוד יעמוד לרשות מנהל‬
‫הפרויקט‪ .‬מכשיר הטלפון יוחזר לקבלן בגמר החשבון הסופי‪.‬‬
‫הקבלן ידאג להקמת ובדיקת כל מערכות המנ"מ בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות והת"י‪.‬‬
‫הקבלן יבצע את בדיקות מערכות גילוי האש במכון התקנים וידאג לאישורן‪.‬‬
‫התשלום עבור כל השירותים הנ"ל‪ ,‬לרבות תשלומי שלב א' ושלב ב' כאמור לעיל‪ ,‬יכלל‬
‫במחירי העבודה של הסעיפים השונים של העבודה ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת‬
‫הגשת הצעתו‪.‬‬
‫‪ 00.37‬שלבי בצוע עיקריים‪.‬‬
‫שלבי העבודה העיקריים יהיו כדלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬ביצוע אתרי התארגנות‬
‫ב‪ .‬ביצוע דרך גישה לפורטלים של מנרות הגישה‬
‫ג‪ .‬ביצוע קיר חזית הכרייה של מנהרות הגישה‬
‫ד‪ .‬כריית מנהרות הגישה‬
‫ה‪ .‬כריית הקמרון באולמות החנייה‬
‫ו‪ .‬ביצוע חפירת הנמכה באולמות הכרייה‬
‫‪ 00.38‬נושאי משרה מטעם הקבלן‪.‬‬
‫בנוסף לאמור בפרק ה' ל"חוזה קבלנים" של "מוריה"‪ ,‬יעסיק הקבלן באתר העבודה‪,‬‬
‫בקביעות ובמשך כל תקופת הבצוע את נושאי המשרה הבאים‪:‬‬
‫‪45‬‬
‫מנהל‬
‫הפרויקט‬
‫מטעם‬
‫הקבלן‬
‫מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ובעל רישיון‬
‫תקף‪ ,‬העונה על הדרישות המצטברות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬בעל ניסיון של ‪ 15‬שנים לפחות בניהול פרויקטים דומים; וכן‬
‫‪ .2‬בעל ניסיון שנצבר על‪-‬ידו במהלך השנים ‪ 2001‬ועד למועד הגשת‬
‫ההצעות‪ ,‬בניהול פרויקט‪/‬ים של כריית מנהרות בסביבה עירונית‪.‬‬
‫מהנדס‬
‫הביצוע‬
‫מטעם‬
‫הקבלן‬
‫מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ובעל רישיון‬
‫תקף‪ ,‬העונה על הדרישות המצטברות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬בעל ניסיון של ‪ 10‬שנים לפחות בביצוע פרויקטים דומים; וכן‬
‫‪ .2‬בעל ניסיון שנצבר על‪-‬ידו במהלך השנים ‪ 2001‬ועד למועד הגשת‬
‫ההצעות‪ ,‬בביצוע פרויקט‪/‬ים במסגרתו‪/‬ם בוצעו שני (‪ )2‬אולמות‬
‫באורך מצטבר של מאתיים וחמישים (‪ )250‬מטר לפחות‪ ,‬גובה‬
‫של עשרה מטר לפחות ורוחב של חמישה עשר (‪ )15‬מטר לפחות‪.‬‬
‫מנהל בקרת‬
‫האיכות‬
‫מטעם‬
‫הקבלן‬
‫‪ .1‬מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ובעל רישיון‬
‫תקף‪ ,‬שהוא בעל ניסיון של עשר (‪ )10‬שנים לפחות‪ ,‬מתוכן חמש‬
‫(‪ )5‬שנים לפחות בבקרת איכות בעבודו מנהור באורך מצטבר של‬
‫ק"מ אחד לפחות‪ ,‬שביצוען הושלם במהלך השנים ‪ 2001‬ועד‬
‫למועד הגשת ההצעות‪.‬‬
‫יובהר כי לצורך הדגמת הניסיון הנדרש כמפורט לעיל‪ ,‬יוצגו‬
‫פרויקטים אשר עבודות המנהור במסגרתם בוצעו בשיטת ‪.NATM‬‬
‫כמו כן יעסיק הקבלן עובד אחד לפחות שברשותו רישיון של ממונה על פיצוצים‪ ,‬בהתאם‬
‫לתקנות חומרי נפץ (מסחר‪ ,‬העברה‪ ,‬ייצור‪ ,‬החסנה ושימוש)‪ ,‬תשנ"ד – ‪ ,1994‬או תקנות‬
‫אחרות שתבואנה במקומן‪ .‬הרישיון יהיה תקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי‬
‫החוזה‪.‬‬
‫הקבלן יספק למנהל הפרויקט את כל המידע הנדרש על מנת להוכיח קיומו של הניסיון‬
‫בעבודות מנהור‪ ,‬לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט‪ .‬ככל שמהנדסי האתר מטעם הקבלן‬
‫יהיו עובדים של הקבלן הזר‪ ,‬הם יהיו בעלי ידיעה מעולה וכושר שליטה בשפה האנגלית‬
‫אשר יאפשרו להם לתקשר בעצמם‪ ,‬ללא מתורגמן‪ ,‬עם מנהל הפרויקט‪ ,‬לשביעות רצונו‬
‫המלאה של מנהל הפרויקט‪.‬‬
‫מוריה תהיה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ ,‬לשנות תנאים אלה‪ ,‬אם הנסיבות תחייבנה שינוי‬
‫כאמור‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫‪ 00.39‬ידע וניסיון לבצוע העבודה‪.‬‬
‫בנוסף על הדרישה ל"מהנדס באתר" (סעיף ‪ ,)00.38‬על הקבלן הזר לספק לצורך ביצוע‬
‫עבודות הכרייה והתמוך‪ ,‬עובדים מקצועיים (א) במספר ו‪(-‬ב) בעלי שנות נסיון בעבודת‬
‫מנהור שאינם קטנים מהמפורט להלן‪:‬‬
‫שני (‪ )2‬מנהלי עבודה ‪ -‬עשר (‪ )10‬שנים‪.‬‬
‫שני (‪ )2‬אחראי משמרת ‪ -‬חמש (‪ )5‬שנים‪.‬‬
‫שני (‪ )2‬מפעיל מכונת קדוח (ג'מבו) ‪ -‬חמש (‪ )5‬שנים‪.‬‬
‫שני (‪ )2‬מפעיל מכונת בירוג (רוק בולטר) ‪ -‬חמש (‪ )5‬שנים‪.‬‬
‫שלושה (‪ )3‬כורים לעבודות תמוך ‪ -‬חמש (‪ )5‬שנים‪.‬‬
‫במידה והקבלן יבצע העבודה עם מכונת חיתוך (‪ BOOM CUTTER‬או‬
‫‪ROAD‬‬
‫‪ )HEADER‬יובאו לאתר שני מפעילים בעלי נסיון שאינו קצר מחמש (‪ )5‬שנים‪ ,‬כל אחד‪.‬‬
‫לפני תחילת העבודה יציג הקבלן למנהל הפרויקט אישורים מפורטים בכתב על נסיונם של‬
‫כל עובדיו בביצוע עבודות מנהור בעבר‪ .‬מנהל הפרויקט רשאי לפסול כל עובד אשר אינו‬
‫מתאים לעבודה אם בשל תקופת נסיון בלתי מספקת או בשל חוסר מיומנות או חוסר‬
‫מקצועיות שגילה במהלך העבודה‪.‬‬
‫‪ 00.40‬שרותי הקבלן למנהל הפרויקט‪.‬‬
‫בגדי מגן לאורחים‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫בנוסף על מבני המשרד למנהל הפרויקט כמפורט בסעיף ‪ ,00.39‬יספק הקבלן‪ ,‬על‬
‫חשבונו‪ ,‬מיד עם תחילת ההתארגנות באתר‪ ,‬ציוד עזר לעשרה (‪ )10‬אנשים‬
‫כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪‬‬
‫כובעי מגן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫פנסי כורים הניתנים להרכבה על כובעי המגן‪ ,‬או‬
‫‪‬‬
‫פנסי יד מיטלטלים בעלי עוצמה חזקה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סרבלים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חגורות לנשיאת מצברי הפנסים‬
‫‪‬‬
‫נעלי מגן‪ ,‬או מגפים‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ציוד בטיחות‪.‬‬
‫הקבלן יספק לאתר ויעמיד לרשות מנהל הפרויקט ציוד למדידת מהירות זרימה‬
‫של האוויר בחתך המנהרה בתחום עד ‪ 50‬מ' לשניה ובדיוק של ‪ ±0.2‬מ' לשניה‪.‬‬
‫הקבלן יספק לאתר ויעמיד לרשות מנהל הפרויקט ציוד למדידת גזי‪-‬פליטה )חד‬
‫ו‪/‬או דו‪-‬תחמוצת הפחמן‪ ,‬תחמוצת הגפרית‪ ,‬מימן גפריתי וכיוב'(‪ ,‬וכן מאה (‪)100‬‬
‫סטים של אמפולות עם החומרים הכימיים הנדרשים לגלוי וזהוי הגזים‬
‫המזהמים הנ"ל‪.‬‬
‫כל בגדי המגן וציוד הבטיחות הנ"ל הינם רכושו של הקבלן ויועמדו לרשות מנהל‬
‫הפרויקט והמבקרים באתר‪ ,‬ללא תשלום‪ ,‬במצב תקין ומתוחזק‪ ,‬מיד עם תחילת‬
‫עבודות המנהור‪ ,‬למשך כל זמן העבודה‪ .‬הציוד יוחזר לקבלן עם תום העבודה‪.‬‬
‫הציוד ובגדי המגן לאורחים יהיו מדגמים מאושרים כמפורט בסעיף ‪ 00.21‬לפרק‬
‫זה‪.‬‬
‫תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי הקמת והספקת מבנה למנהל הפרויקט‪ ,‬חיבורו‬
‫למערכות מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬חשמל ותקשורת והספקת כל ציוד הבטיחות האישי והכללי כמפורט‬
‫לעיל הינם תנאי לאישור תשלום ראשון‪ .‬לא יבוצע כל תשלום לקבלן ללא הספקת‬
‫הפריטים דלעיל‪.‬‬
‫הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט והמזין לקיים ביקורי מבקרים חיצוניים באתר העבודה‪.‬‬
‫זאת בכפוף לכל נוהלי הבטיחות הקיימים באתר כפי שיאושרו בתכנית הבטיחות‬
‫שתאושר על ידי יועץ הבטיחות מטעם המזמין‪ .‬הקבלן יחזיק לצורך כך באתר‪ ,‬עשרה‬
‫סטים הכוללים כל אחד‪ ,‬אפוד זוהר‪ ,‬כובע מגן‪ ,‬נעלי עבודה במידות שונות למבוגרים‬
‫(גברים ונשים) וכפפות עבודה‪ .‬הביקורים יתואמו מראש עם מנהל העבודה מטעם הקבלן‪.‬‬
‫‪ 00.41‬התיאור הטכני (‪ )Method Statement‬של הצעת הקבלן‪.‬‬
‫הצעות הקבלן בכל אחד משלבי המכרז (הגשת הצעתו) והעבודה תהיינה מלוות בתיאור‬
‫טכני מלא‪ ,‬מפורט ומנומק כמפורט בסעיף ‪ 54.07.4‬למפרט הכללי‪ .‬אי הגשת תיאור טכני‬
‫כמפורט להלן או הגשת תיאור טכני הלוקה‪ ,‬לדעת מנהל הפרויקט‪ ,‬בחוסר לגבי פרטים‬
‫חיוניים או המכיל תיאורים כלליים שאין בהם כדי להגדיר בברור את שיטת עבודתו של‬
‫הקבלן ‪ -‬עלולה להביא לפסילת הצעתו של הקבלן‪.‬‬
‫הצעות הקבלן שתוגשנה במסגרת המכרז‪ ,‬ואשר על פיהן זכה במכרז‪ ,‬תהיינה טעונות‬
‫השלמה ופרוט מלאים‪ ,‬בהתאם להערותיו והוראותיו של מנהל הפרויקט‪ ,‬לפני תחילת‬
‫העבודה‪ .‬המפרט הטכני המתוקן והמושלם כאמור לעיל‪ ,‬בנקודות הרלוונטיות להצעת‬
‫‪48‬‬
‫הקבלן‪ ,‬ייהפך למסמך ממסמכי החוזה לאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט‪ ,‬והקבלן יהיה‬
‫חייב לפעול בהתאם לאמור בו‪.‬‬
‫הקבלן לא יתחיל בעבודתו לפני אישורו של מנהל הפרויקט על התיאור הטכני‪ .‬כל סטייה‬
‫או שנוי מהאמור בתאור הטכני ייעשו באישור מנהל הפרויקט‪ .‬אישור או שינוי התיאור‬
‫הטכני לפי דרישת מנהל הפרויקט לא יפטרו את הקבלן מאחריותו הבלבדית לבצוע‬
‫החוזה בהתאם למחירי הצעתו המקורית ובהתאם לשאר תנאי החוזה‪.‬‬
‫‪ 00.42‬טפול בפניות הצבור‪.‬‬
‫הקבלן ימנה נציג מוסמך מטעמו אשר יהיה אחראי לקיום קשר רציף עם הציבור הגר או‬
‫עובד בקירבת אזורי העבודה ולטיפול בפניותיהם וזאת במטרה לצמצם למינימום את אי‪-‬‬
‫הנוחות הנגרמת לציבור כתוצאה מהעבודה בשטח‪.‬‬
‫נציג הקבלן יעמוד לרשות הציבור ויטפל בכל אדם אשר הושפע ו‪/‬או נפגע כתוצאה‬
‫מתופעות הלוואי (רעש‪ ,‬לכלוך וכיוב') הנוצרות כתוצאה מעבודתו במסגרת חוזה זה‪ .‬נציג‬
‫הקבלן יפרסם פרטים אשר יאפשרו לצבור לזהותו ולהתקשר אליו בכל הקשור לבעיות‬
‫הנוצרות כתוצאה מהעבודה‪ .‬נציג הקבלן ידווח למנהל הפרויקט‪ ,‬בכתב‪ ,‬על כל תלונה‬
‫אשר הגיעה אליו מהדיירים ו‪/‬או העובדים ו‪/‬או המטיילים ליד אתרי העבודה ומהות‬
‫הפעולות אשר ננקטו על ידו לטיפול בתלונות אלו ולפתרונן ‪.‬‬
‫‪ 00.43‬מניעת מפגעים ורעש בלתי סביר‪.‬‬
‫בנוסף לאמור בסעיפים ‪( 00.16‬עבודה בלילה) ו‪( 00.20-‬התארגנות בשטח) מובהר ומודגש‬
‫להלן כי עקב קירבת האתר לשכונת מגורים‪ ,‬נידרש הקבלן לבצע מאמץ מיוחד להקטנת‬
‫המפגעים והרעש הנגרמים ע"י ציודו ופעולותיו וכי יינקטו ע"י מנהל הפרויקט‪ ,‬והמפקח‬
‫מטעם‪ ,‬צעדים לאכיפת מניעת המפגעים והרעש בהתאם לדרישות כל דין‪ ,‬ובין השאר‬
‫לדרישות החוק והתקנות שלהלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫חוק למניעת מפגעים‪ ,‬התשכ"א ‪.1961 -‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)‪ ,‬התש"ן ‪1990 -‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)‪ ,‬התשנ"ג ‪.1992 -‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה)‪ ,‬תשל"ט ‪.1979 -‬‬
‫על מנת להבטיח עמידה בדרישות כל דין ינקוט הקבלן‪ ,‬בין השאר‪ ,‬בצעדים טכניים‬
‫כמפורט להלן להורדת רמת הרעש הנפלט ע"י ציודו‪:‬‬
‫‪49‬‬
‫‪)1‬‬
‫הקבלן יתקין משככים‪ ,‬מכסים ו‪/‬או קירות‪ ,‬אשר יגבילו התפשטות הרעש באופן‬
‫כללי ובמיוחד ימנעו התפשטותו לכוון שכונת המגורים‪.‬‬
‫הקבלן יתקין מכסים בולעי‪-‬רעש על מנועים ומקורות רעש של ציוד ומכונות‬
‫רועשים‪ ,‬או יתקינם בתוך מכולות בעלות דפנות בולעות‪-‬רעש אשר הותאמו‬
‫במיוחד למטרה זו‪.‬‬
‫משככי רעש יותקנו על פתחי יניקת אוויר ופליטת אוויר‪ .‬מאמץ מיוחד יושקע‬
‫בשכוך הרעש הנגרם ע"י המפוחים המותקנים בסמוך לפתחי המנהרות‪.‬‬
‫‪)4‬‬
‫דפנות של מיכלי אגירה לאגרגטים וכיוב' יוגנו ע"י חומרים בולעי‪-‬רעש‪.‬‬
‫‪)5‬‬
‫אזורי העמסת ופריקת משאיות יתוכננו כך שהרעש הנובע מהם יצומצם‪ .‬הקבלן‬
‫‪)2‬‬
‫‪)3‬‬
‫‪)6‬‬
‫יתקין קירות מיסוך למניעת התפשטות הרעש מאזורי ההעמסה והפריקה לכוון‬
‫שכונת המגורים‪.‬‬
‫הובלת ציוד וחומרים לאתר תתוכנן כך שתנועת רכב כבד תצומצם למינימום‬
‫הנדרש ותתנהל לאורך דרכים ובשעות אשר יקטינו ככל האפשר את ההפרעות‬
‫לתושבים‪.‬‬
‫‪)7‬‬
‫הצבת ציוד מנועי קבוע תותר רק במקומות ובהתאם לתכנית ארגון השטח אשר‬
‫תוגש לפני תחילת העבודה באתר לאישור מנהל הפרויקט‪.‬‬
‫מובהר להלן כי האמצעים שנימנו מעלה אינם מבטיחים עמידה בדרישות החוקים‬
‫והתקנות שצוינו מעלה וכי על הקבלן להיעזר ביועץ אקוסטי‪ ,‬האמון על המשרד לאיכות‬
‫הסביבה והמחלקה לאיכות הסביבה של עירית ירושלים‪ ,‬אשר ינחה אותו בנקיטת כל‬
‫האמצעים הנוספים הנדרשים לעמידה בדרישות החוקים והתקנות‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומחובתו של הקבלן לבצע את כל התחייבויותיו בהתאם‬
‫להוראות כל דין‪ ,‬מתחייב הקבלן לעמוד בהוראות כל דין בכל הקשור לרמות הרעש‬
‫המותרות‪ ,‬בקשר לביצוע העבודות וכן בכל הקשור במידת ההפרעה מכל סוג שתיגרם‬
‫לציבור‪ ,‬המותרת לפי כל דין‪ .‬הקבלן ינקוט‪ ,‬מיוזמתו ועל חשבונו‪ ,‬בכל האמצעים‬
‫הדרושים לביצוע האמור לעיל‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מן האמור לעיל ישמע הקבלן להוראות מנהל הפרויקט בכל הקשור למניעת‬
‫הפרעות לצבור וכן בכל הקשור במניעת רעש‪ .‬במידה ויגרמו ל"מוריה" הוצאות ו‪/‬או‬
‫נזקים כתוצאה מאי עמידת הקבלן בהוראות כל דין ו‪/‬או הוראות מנהל הפרויקט בכל‬
‫הקשור בהפרעה לציבור ו‪/‬או בגרימת רעש מפריע לציבור‪ ,‬ישפה הקבלן את “מוריה”‬
‫באופן מלא ומיידי בגין כל נזק כאמור‪ ,‬ו”מוריה” רשאית להפחית את שיעור ההוצאה‬
‫ו‪/‬או הנזק כאמור מכל תשלום המגיע לקבלן ‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ 00.44‬מניעת מפגעי אבק‬
‫הקבלן ינקוט באמצעים למניעת היווצרותם של מפגעי אבק בכניסה למנהרה‪ ,‬באזורי‬
‫ההתארגנות והעבודה החיצוניים ובדרכי הגישה אליהם‪ .‬האמצעים יכללו‪ ,‬בין השאר‪ ,‬את‬
‫הפעולות הבאות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרטבת כל דרכי הגישה ושטחי ההתארגנות במימי ים המלח בתדירות שתיקבע‬
‫ע"י מנהל הפרויקט בהתאם לכמות המשקעים והתפתחות אבק‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן יתקין מערכת מתזים (ספרינקלרים) מעל נקודות העמסה של משאיות‬
‫בפתחי המנהרה או בכל אתר אחר בו תיעשנה פעולות היוצרות אבק כגון‪ :‬שינוע‬
‫עפר או חומר חצוב‪ ,‬קידוח מחוץ למנהרה וכיוב'‪ .‬הממטרות תופעלנה בכל מקרה‬
‫של העמסה‪ ,‬פריקה‪ ,‬שינוע עפר וכו' היוצרים מקור אבק‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫במקרה של שמוש במערכת אוויר המבוססת על דחיפת אויר צח במובלים רכים‪-‬‬
‫על הקבלן לנקוט באמצעים להקטנת כמות האבק היוצאת דרך פתח המנהרה‪ .‬על‬
‫הקבלן לקחת בחשבון כי במקרה של היווצרות מפגע אבק ‪ -‬שמורה למנהל‬
‫הפרויקט‬
‫הזכות לדרוש המרת שיטת האוורור ליניקה במובלים קשיחים תוך התקנת‬
‫מסננים על המובלים וכי כל ההוצאות אשר יגרמו לקבלן עקב המרת שיטת‬
‫האוורור לשם מניעת מפגעי אבק תהיינה על חשבון הקבלן ולא ישולם לו כל פצוי‬
‫בנדון‪.‬‬
‫כל ההוצאות הנדרשות למניעת מפגעי אבק לא תימדדנה לתשלום ועלותן תיכלל ע"י‬
‫הקבלן במחירי עבודות אחרות‪.‬‬
‫‪ 00.45‬הנוסח הקובע – הנוסח בעברית‬
‫מובהר בזה כי אם מסמכי המכרז‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬יתורגמו לשפה האנגלית‪ ,‬הרי שתרגום‬
‫זה ייעשה לצורכי נוחיות בלבד ואילו בכל מקום או מקרה של אי‪-‬בהירות או סתירה שבין‬
‫שתי השפות‪ ,‬יקבע הנוסח בעברית בלבד‪.‬‬
‫‪ 00.46‬בקרת איכות עצמית של הקבלן ובדיקות מעבדה‪.‬‬
‫א‪ .‬פרויקט זה מבוצע בבקרת איכות עצמית של הקבלן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פירוט הדרישות והמטלות של מערכת בקרת האיכות מובא בנספח א' במפרט המיוחד‬
‫(מסמך ג'‪ - )1‬בקרת איכות עצמית של הקבלן‪.‬‬
‫ג‪ .‬מודגש בזה אין לבצע כל פעילות‪ ,‬אם ביום או בלילה‪ ,‬ללא נוכחות בקרת האיכות באתר‪.‬‬
‫ד‪ .‬היקף והתמחות כוח האדם של מערכת בקרת האיכות חייב לתת מענה לכל פעילות‬
‫הקבלן וייגזר מכך‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫ה‪ .‬עבודה שבוצעה ללא נוכחות באתר של בקרת האיכות העצמית של הקבלן‪ ,‬לא תתקבל‬
‫ולא ישולם בעבורה‪.‬‬
‫ו‪ .‬על הקבלן‪/‬בקרת האיכות מטעמו מוטלת האחריות להזמין את המעבדה לביצוע‬
‫הבדיקות השונות במועד ובלוח הזמנים על פי התקדמות העבודה‪ ,‬ולא תוכר כל תביעה‬
‫עקב עיכובים שנגרמו על ידי המעבדה‪.‬‬
‫ז‪ .‬בפרויקט זה יועסקו לכל הפחות‪ ,‬מנהל בקרת איכות (מב"א) במשרה מלאה ‪ +‬מבא"ת‬
‫מנהור במשרה מלאה‪ .‬היקף כ"א הנ"ל יהיה בכל משמרת‪ ( .‬כלומר במידה והקבלן עובד‬
‫ב ‪ 2‬משמרות – אזי תידרש נוכחות של ‪ 2‬מהנדסים בכל משמרת )‬
‫ח‪ .‬כמו כן‪ ,‬במהלך ביצוע העבודות שאינן מתחום התמחות המב"א כגון‪ :‬נוף‪ ,‬תאורה‪ ,‬על‬
‫מערכת בקרת האיכות‪ ,‬להציב באתר בקרי איכות בעלי התמחות מתאימה לעבודות אלו‪.‬‬
‫ט‪ .‬מעבדה ‪:‬‬
‫בניגוד לאמור בחוזה הקבלנים – ינואר ‪ – 2014‬יש לציין שהקבלן נדרש להתקשר בחוזה‬
‫עם מעבדה מוסמכת שתפעל בשרותו על מנת לבצע את כל הבדיקות הנדרשות עפ"י תנאי‬
‫החוזה‪.‬‬
‫כל ההוצאות הכרוכות בהקמה ובהפעלה של מערכת בקרת האיכות לרבות הפעלת‬
‫המעבדה ‪ ,‬ביצוע כל הבדיקות והמדידות ‪ ,‬עלות צוות בקרת האיכות ‪ ,‬כל האמצעים‬
‫הנדרשים עבור ביצוע הבדיקות כגון אמצעי הרמה וכו' – חלות על הקבלן ונכללות בשכר‬
‫ההסכם לביצוע המבנה‪.‬‬
‫לא ישולם בנפרד עבור ביצוע בדיקות המעבדה הנדרשות עפ"י חוזה‪.‬‬
‫המעבדה שתפעל בשירות הקבלן תהיה "מעבדה מוסמכת" על ידי הרשות להסמכת‬
‫מעבדות ו"מעבדה מאושרת" ע"י הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה לביצוע‬
‫הבדיקות בפרויקט‪.‬‬
‫‪ 00.47‬אישור המנהל הפרויקט‪.‬‬
‫בכל מקום שכתוב "אישור מנהל הפרויקט" הכוונה לאישור בכתב‪.‬‬
‫‪ 00.48‬תנאי לחתימה על חוזה ההתקשרות‬
‫מובהר בזה במפורש‪ ,‬כי התנאים המופיעים בסעיפים ‪ 00.38‬ו – ‪ 00.41‬למסמך מוקדמות‬
‫זה הם תנאים מקדמיים אשר על הקבלן לקיימם טרם החתימה על חוזה התקשרות עמו‬
‫וכתנאי לחתימה כאמור‪ .‬לא קוימו תנאים מקדמיים אלה בתוך פרק הזמן שקבעה‬
‫"מוריה"‪ ,‬תהיה מוריה רשאית להודיע לקבלן על ביטול זכייתו במכרז ולבחור תחתיו‬
‫הצעה אחרת מבין ההצעות שהוגשו‪ ,‬מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי בשל הוצאות‬
‫שהוצאו על ידו במסגרת היערכותו או בשל כל נזק נטען אחר‪ ,‬לרבות אובדן הזדמנויות‬
‫עסקיות וכיוב'‪ ,‬וכל זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לזכותה של מוריה בקשר‬
‫לכך‪.‬‬
‫‪52‬‬