פרויקט "שער הבירה" עבודות כרייה ודיפון כהכנה להקמת חניון תת קרקעי בשד' שז"ר מכרז מספר 4102/783 מסמך א' -הזמנה להציע הצעות דצמבר /783 כסלו ,תשע"ה תוכן העניינים מבוא 3 תיאור כללי של הפרויקט 5 פירוט נוסף של העבודות 6 משך הביצוע 0 המשתתפים במכרז 0 ניסיון מקצועי בביצוע עבודות כרייה תת -קרקעית 0 תנאי חובה להתמודדות במכרז ( " תנאי סף ") 8 התאגדות ורישום 1 ניסיון מקצועי בביצוע עבודות בשיטת : NATM 9 ניסיון מקצועי בביצוע עבודות כרייה תת -קרקעית 88 סיווג קבלני 8/ סיור קבלנים 8/ דרישות פיננסיות 8/ ניהול ספרים כחוק 85 ערבות בנקאית 86 הנחיות כלליות 61 רכישת מסמכי המכרז 61 איש קשר 86 הנח יות נוספות 80 אופן הגשת ההצעות למכרז 61 2 עסק בשליטת אישה 02 אופן מילוי כתב הכמויות 02 ערבות 06 שינויים שלא אושרו ומסמכים שלא צורפו להצעה 00 נוהל הבהרות ומועד להגשת הצעות 02 דיון בהצעות ופסילה על הסף 02 זכות לדרוש הבהרות ,ליתן הנחיות ולערוך שינויים 01 בחירת המציע הזוכה 01 אישורים סטטוטוריים ותקציב 01 ביטול מכרז בנסיבות נ וספות 08 מסמכי המכרז – רכוש המזמינה 02 איסור על תיאום הצעות 02 פ גמים בהליך המכרז 22 סיכוני אי בהירות והוראות נוספות 22 תחולת הדין ,סמכות השיפוט ,ושפת המכרז : 26 כתובות למשלוח הודעות 20 3 מבוא .8 א. "מוריה" – חברה לפיתוח ירושלים בע"מ (שתיקרא להלן – "מוריה" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים בכך להשתתף במכרז לביצוע העבודות שתפורטנה להלן ,וזאת במסגרת פרויקט הידוע כפרויקט שער הבירה. ב. כל חלקי המכרז הם יחידה אחת שלמה ומחייבת ,והם יפורשו כמשלימים זה את זה. יחד עם זאת ,במקרה בו תתעורר סתירה בין חלקי המכרז השונים ,יחולו כללי הפרשנות המחייבים על פי סעיף 4לחוזה הקבלנים של מוריה ,המצורף כמסמך ו' לחוברת מכרז זה ,כאשר במקרה של סתירה בין הוראות חוזה הקבלנים לבין הוראות המובאות בחוברת מכרז זו ,תחול ההוראה המטילה על המשתתפים במכרז סטנדרטים מחמירים יותר ,ובהיעדר הוראה כאמור ,תגבר ההוראה שבחוזה הקבלנים .המסמכים שיפורטו להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמך הזמנה זה (להלן – "מסמכי המכרז") .מובהר ,כי מסמכים המנויים בטבלה שלהלן ואשר לא צורפו בפועל למסמך הזמנה זה ,יחייבו את המשתתפים ועל המשתתפים להשיגם בעצמם. נספחים לטופס ההזמנה – טפסים ואישורים שיש להגיש במסגרת המכרז המסמך סימונו מצורף 2לא מצורף טופס הצהרת משתתף והצעה במכרז. נספח א' מצורף נוסח ערבות בנקאית. נספח ב' מצורף טופס הצהרה על שינויים במצב הפיננסי של המשתתף. נספח ג' מצורף למילוי על ידי המשתתף קובץ מסמכים הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף. נספח ד' בסעיף כמפורט (8ז) למכרז זה נספח לחוזה ההתקשרות בעניין קבלת אשרות עבודה עבור עובדים זרים נספח ה ועבודה עם קבלנים נוספים ,שייחשב כחלק ממסמכי החוזה לכל דבר ועניין. מצורף נספח ו' מצורף טופס ערבות של חברה אם – למקרה בו המשתתף מסתמך על נתוניה נספח ז' הכספיים. מצורף נספח ביטוחים. 4 מסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות ומגדירים את תנאי ביצוע העבודה: המסמך סימונו מצורף 2לא מצורף חוברת ההזמנה להציע הצעות. מסמך א' מסמך זה מסמך תנאים כלליים לביצוע עבודות המכרז. מסמך ב' מצורף המפרט הכללי הבין-משרדי לעבודות בנייה ("הספר מסמך ג' הכחול"). לא מצורף מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות המכרז ומסמך אופני מסמך ג'8 מדידה מיוחדים. מצורף כתב הכמויות ואומדן. מסמך ד' מצורף מערכת התכניות. מסמך ה' מצורף חוזה הקבלנים של חברת מוריה לרבות כל המסמכים מסמך ו' המהווים חלק ממנו (להלן – "מסמכי החוזה"). מצורף מסמך ז' מצורף הסכם שנחתם בין מוריה לבין מדינת ישראל /משרד מסמך ח' האוצר /החשבות הכללית /חטיבת נכסים ולוגיסטיקה – באמצעות מנהלת הבינוי הממשלתית. מצורף מסמך ט' מצורף דו"ח גיאולוגי – אוקטובר .3102 מפרט בטיחות בעבודה. תיאור כללי של הפרויקט .3 א. מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות כרייה תת קרקעיות של צמד אולמות מקבילים באורך של כ 351 -מ' ,המיועדים לשמש לחניון בן כ 0,211מקומות חניה ,בשדרות שז"ר בירושלים ,בקטע העובר בין בנייני האומה לתחנת הרכבת החדשה (להלן – "הפרויקט") .גבולותיו של מתחם הפרויקט הם כדלקמן :מצפון" :מתחם הרכב" ומבנה תחנת הרכבת החדש בשד' שז"ר; מדרום – מתחם בנייני האומה; ממזרח – צומת הרחובות שז"ר ונורדאו וממערב – צומת שד' הרצל ושד' שז"ר .העבודות בפרויקט מתוכננות להשתלב במסגרת מורחבת של הקמת מתחם תחבורתי משולב 5 בכניסה לעיר ירושלים ,פרויקט שער הבירה ,שיכלול הפרדה מפלסית בשד' שז"ר וחיבור של החניון התת-קרקעי שיקום במקום עם תחנת הרכבת הראשית של ירושלים .על-פי התכנון ,הגישה לאולמות ,בשלב הכרייה ,תהיה דרך מנהרות גישה, מאתרי התארגנות (כמפורט בפרק המוקדמות (" )"11של מכרז זה. ב. העבודות הנדרשות על פי מכרז זה (להלן – "העבודות") תפורטנה להלן .הפירוט הוא בבחינת רקע כללי בלבד .למען הסר ספק ,מובהר בזה כי הפירוט המלא והנדרש לעבודות מצוי בכתבי הכמויות ובמפרט הטכני המצורפים למסמכי המכרז. להלן פירוט העבודות: העבודות כוללות בין היתר: .0 עבודות עפר להכנת דרכי גישה ,משטחי כניסה ורחבות עבודה. .3 עבודות לייצוב ועיבוד של מדרונות הסלע שתבוצענה בצדי משטחי הכניסה ובצדי רחבות העבודה. .2 כרייה תת-קרקעית של האולמות ושל מנהרות הגישה ,ובכלל זה :עבודות כרייה ,עבודות תימוך ראשוני ,איטום ותימוך קבוע ,דיוס סדקים ומילוי חללים ,סילוק חפורת ,ניקוז ,תאורת חרום ,אוורור לתקופת הביצוע, מערכות בקרה ומנ"מ זמניות ,קידוחי סקר ועבודות נלוות נוספות שיש לבצען כחלק בלתי נפרד מעבודות הכרייה או שיש בהן צורך להשלמתן של עבודות אלה. .4 עבודות ניקוז במנהרות הגישה ובקטעי כבישי הגישה שבסמוך אליהן. .5 עבודות סלילת כבישים בתוך מנהרות הגישה ו/או בדרכי הגישה המובילות אליהן ובכלל זה :עבודות עפר ,הנחת מצעים ואספלט; הקמת מערכות ניקוז ותיעול. פירוט נוסף של העבודות .2 א. בנוסף לאמור בסעיף 3לעיל ,העבודות תכלולנה בין היתר את כל אלה :חפירה ו/או חציבה; מילוי; הסדרת דרכי גישה; כרייה ,תימוך ודיפון; יציקת כלונסאות; בניית קירות תומכים; עבודות בטון לאלמנטים השונים; עבודות סלילה ועבודות תשתית – לרבות העתקה של תשתיות קיימות ועבודות נוספות ,הכל כמפורט במסמכים, במפרטים ובתכניות המהווים חלק ממכרז זה ומן החוזה עליו יחתום הזוכה. 6 ב. מכרז זה כולל עבודות להתקנת מערכות אלקטרו-מכאניות זמניות ,לרבות חשמל, תקשורת ,איוורור ,וכד' לתקופת העבודות בלבד. ג. כל העבודות תבוצענה בכפוף להוראות המופיעות במסמכי המכרז ,לרבות המפרטים הטכניים ,כתבי הכמויות ,התכניות ושאר המסמכים הנזכרים במסמך הזמנה זה, לרבות מסמכים אשר לא צורפו אל מסמך הזמנה זה בפועל (כגון" :הספר הכחול"). ד. יוער ,כי המזמינה עשויה להפעיל קבלנים נוספים ,בעבודות נוספות בסמוך למתחם הפרויקט ,לצורך ביצוע עבודות שונות ,פרט לעבודות נשוא מכרז זה .הזוכה במכרז זה מתחייב לפעול בתיאום מלא עם כל קבלן נוסף אשר יופעל על ידי המזמינה, כאמור .מודגש ,כי בהתאם לתנאי ההתקשרות ,תוטל על הזוכה במכרז זה האחריות הכוללת לביצוע כל ההוראות הכרוכות בבטיחות בעבודה ,לרבות על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,תשמ"ח – ,0888וזאת גם ביחס לעבודות אשר יבוצעו – אם יבוצעו -על ידי קבלנים נוספים כאמור( .ראה נספח ה' למסמך זה). משך הביצוע .4 העבודות תושלמנה ,במלואן ,בתוך ( 38ארבעים ואחד) חודשים מן המועד בו יינתן לזוכה במכרז זה צו התחלת העבודה .על הקבלנים להביא בחשבון כי לוחות הזמנים יותאמו, בהתאם למועד העמדתו לרשות הפרויקט ,של שטח התארגנות נוסף ,הכל בהתאם להוראות בעניין זה המפורטות בפרק המוקדמות. המשתתפים במכרז .5 א. רשאים להתמודד במכרז זה אך ורק אלה: ()0 תאגיד אשר נרשם והתאגד בישראל ,כדין ,ואשר עומד במלוא תנאי הסף שיפורטו להלן ,והכל כמפורט במסמכי המכרז ובכפוף להוראותיהם. ()3 מיזם משותף (" )"Joint Ventureבו חברים שני תאגידים – ובלבד שאחד החברים במיזם המשותף הוא תאגיד אשר נרשם והתאגד בישראל ועומד ביתר דרישות הסף הקבועות במכרז זה לגבי חבר במיזם משותף (להלן – "היזם") והחבר הנוסף במיזם המשותף הוא בעל ניסיון מקצועי בביצוע עבודות כרייה תת-קרקעית של אולמות במרחב עירוני ,כמפורט בסעיף (6ג)()0 להלן לחוברת מכרז זו (להלן – "התאגיד המומחה") .מובהר כי התאגיד המומחה יכול להיות תאגיד אשר התאגד ונרשם בישראל או תאגיד אשר התאגד מחוץ לישראל (להלן – "תאגיד זר"). 7 על המיזם המשותף המבקש להשתתף במכרז לעמוד בכל התנאים המצטברים הבאים: (א) המיזם המשותף עומד במלוא תנאי הסף שיפורטו להלן ,והכל כמפורט במסמכי המכרז ובכפוף להוראותיהם. (ב) חלקו של התאגיד המומחה במיזם המשותף הוא לפחות .50% (ג) חלקו של היזם במיזם המשותף הוא לפחות .36% לעניין מכרז זה" ,חלק במיזם המשותף" משמעו – הזכות לקבלת רווחים מן המיזם המשותף (" .)"Equityלהוכחת עמידתו של המיזם המשותף בתנאים המקדימים הקבועים בסעיפים קטנים (ב) ו(-ג) לעיל ,על המיזם המשותף לצרף את הסכם ההתאגדות בין חברי המיזם המשותף. ב. ניגש למכרז ו/או זכה בו מיזם משותף כאמור בפסקת משנה (א)( )3לעיל ,יחובו התאגידים החברים במיזם המשותף כלפי המזמינה ,כולם יחד וכל אחד מהם בנפרד, בכל ההתחייבויות הנובעות מן המכרז ו/או חלות על המשתתפים בו ו/או על הזוכה בו .לא יהיו שינויים בהרכב המיזם המשותף (כפי שהיה בעת הגשת ההצעה למכרז זה) .מיזם משותף שהוכרז כזוכה ,כאמור ,יהיה חייב למנות נציג מוסמך מטעמו אשר ישמש איש קשר עם המזמינה והוראות או מידע שיימסרו לו ייחשבו כאילו נמסרו לכל חברי המיזם. תנאי חובה להתמודדות במכרז ("תנאי סף") .6 התנאים שיפורטו להלן הם תנאי חובה מצטברים ,אשר עמידת המשתתפים (שעמדו בתנאי סעיף 5לעיל) בהם היא הכרחית לעצם ההשתתפות במכרז .לעניין מכרז זה" ,משתתף" משמעו – מי שמבקש להגיש הצעה במכרז. להלן התנאים: א. התאגדות ורישום: ()0 ביחס למשתתף שהוא תאגיד שהתאגד ונרשם בישראל (בין אם ניגש למכרז בעצמו או כחבר במיזם משותף) :המשתתף מאוגד כדין כחברה בישראל, והוא רשום אצל רשם החברות ,במועד הגשת ההצעה במכרז זה. 8 ()3 ביחס לחבר במיזם משותף שהגיש הצעה במכרז ,שהוא תאגיד זר ,כהגדרתו בסעיף (5א)( )3לעיל :התאגיד הזר מאוגד ורשום כחוק ,בהתאם לדיני מדינת ההתאגדות ,במועד הגשת ההצעה במכרז זה. להוכחת עמידתו בתנאי זה ,יצרף המשתתף אישור רשמי ותקף של רשם החברות, ובמדינה זרה – רשות מוסמכת אחרת ,המעידה על רישומו ועל קיומו של התאגיד. יש לאמת תעודות רשמיות כאמור באמצעות אפוסטיל .לגבי משתתפים שלא התאגדו בישראל – ככל שאין במדינת ההתאגדות חובת רישום – יצרף המשתתף אישור מאת יועצו המשפטי המעיד על כך שאין במדינת ההתאגדות חובת רישום של תאגידים ועל כך שהמשתתף הוא תאגיד פעיל במועד הגשת ההצעה במכרז זה. ב. ניסיון מקצועי בביצוע עבודות בשיטת :NATM ( )8לגבי תאגיד (שהתאגד בישראל) המגיש הצעה בעצמו ולא במסגרת מיזם משותף (התנאים הם מצטברים): ()8.8 המשתתף הוא בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות מנהור 1בשיטת NATMבהיקף מצטבר של ( 477שלוש מאות) מיליון ₪לפחות ,אותו צבר המשתתף במשך התקופה שבין יום 8.8./770ויום .48.8/./783 מובהר בזה ,כי הניסיון המקצועי צריך להיות של המשתתף עצמו ולא של חברות המחזיקות במניות של המשתתף ("חברות אם") או חברות שהמשתתף מחזיק במניותיהן ("חברות בנות") או חברות אשר מניותיהן מוחזקות על ידי גוף המחזיק גם במניות של המשתתף ("חברות אחיות") .יחד עם זאת ,ניתן יהיה להציג ניסיון מוכח אותו צבר המשתתף ,כאמור ,במסגרת חברות במיזם משותף בו היה חבר, ובלבד שחלקו במיזם המשותף שביצע את העבודות היה 37%לפחות. עוד מובהר בזה ,כי לצורך עמידה בתנאי סעיף זה ,אין נפקות לשאלה אם המשתתף צבר את הניסיון המקצועי הנדרש כקבלן ראשי או כקבלן משנה (ובלבד ששימש כקבלן משנה לביצוע עבודות מנהור). ( ).8./מתוך צבר העבודות שבוצעו על ידי המשתתף ,כאמור בסעיף קטן 8.8 לעיל ,סיים המשתתף לבצע עבודה אחת בהיקף כספי של ( 877מאה) מיליון ₪לפחות .לעניין סעיף קטן זה מובהר ,כי המשתתף ייחשב כמי שעמד בתנאי דלעיל גם אם יוכיח כי ביצע עבודות מנהור בשיטת 1למע ן הסר ספ ק ,מו בהר כ י לצור ך מכ רז זה " ,עבו דו ת מ נהו ר" – מש מע ותן ע בודו ת הכו לל ות ל פח ות כר י יה ו תימו ך רא שונ י בש יטת . NA TMב נו סף מו בהר כ י להו כחת הנ יס יון ה נדרש נ יתן להצ יג פר ויק טי ם ש בו צע ו עבו ר תשת יות תח בו רה ופר וי קטי ם ש בוצ ע ו ע בו ר ת שת יו ת אחרו ת ,ו בלב ד שכ ריי ת ה מ נהר ות בו צ עה ב שי טת , NA TMכ אמור. 9 NATMבהיקף כספי כאמור אך במסגרת פרויקט בהיקף כספי כולל גבוה יותר ,אשר העבודות בו טרם הסתיימו במלואן. ( )/לגבי מיזם משותף (התנאים הם מצטברים): ( )./.8חברי המיזם המשותף הם בעלי ניסיון מוכח מצטבר בביצוע עבודות מנהור בשיטת NATMבהיקף של ( 477שלוש מאות) מיליון ₪לפחות, אותו צברו במשך התקופה שבין יום 8.8./770ויום .48.8/./783 מובהר בזה ,כי הניסיון המקצועי צריך להיות של חברי המיזם המשותף עצמם ולא בחברות המחזיקות במניות של מי מחברי המיזם המשותף ("חברות אם") או חברות שמי מחברי המיזם המשותף מחזיק במניותיהן ("חברות בנות") או חברות אשר מניותיהן מוחזקות על ידי גוף המחזיק גם במניות של מי מחברי המיזם המשותף ("חברות אחיות") .יחד עם זאת ,ניתן יהיה להציג ניסיון מוכח אותו צבר מי מחברי המיזם המשותף ,כאמור ,במסגרת חברות במיזם משותף קודם ,ובלבד שחלקו של אותו חבר במיזם המשותף 2הקודם שביצע את העבודות היה 37%לפחות .עוד מובהר בזה ,כי לצורך עמידה בתנאי סעיף זה ,אין נפקות לשאלה אם מי מהחברים במיזם המשותף צבר את הניסיון המקצועי הנדרש כקבלן ראשי או כקבלן משנה לביצוע עבודות מנהור. ()././ מתוך צבר העבודות שבוצעו על ידי מי מחברי המיזם המשותף ,כאמור בסעיף קטן /.8לעיל ,הסתיים באופן מלא ביצועה של לפחות עבודה אחת ,בהיקף כספי של ( 877מאה) מיליון ₪לפחות על ידי התאגיד המומחה .לעניין סעיף קטן זה מובהר ,כי התאגיד המומחה ייחשב כמי שעמד בתנאי דלעיל גם אם יוכיח כי ביצע עבודות מנהור בשיטת NATMבהיקף כספי כאמור אך במסגרת פרויקט בהיקף כספי כולל גבוה יותר ,אשר העבודות בו טרם הסתיימו במלואן. להוכחת עמידתו בתנאי זה ,יפרט המשתתף את העבודות שבוצעו על גבי הטופס המיועד לכך ,ויצרף חשבונות חלקיים או סופיים אשר אושרו לתשלום עבורו על ידי מזמיני העבודות ,ואשר יש בהם כדי להעיד בבירור על סוג העבודות שבוצעו ,כאמור לעיל ,ועל היקפן .כמו-כן יציין המשתתף ,על גבי הטופס המיועד לכך ,פרטי קשר עדכניים של מזמיני העבודות ,על מנת שניתן יהיה ליצור עמם קשר לבירורים נוספים בעת הצורך. 2חלקו במיזם המשותף – זכותו לקבלת רווחים מן המיזם 10 במקרה שבו הכנסות של משתתף מביצוע עבודות ,כאמור ,התקבלו במטבע זר, תחושב ההמרה לשקלים חדשים ,לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי סעיף ( 6ב) זה ,על פי הכללים הקבועים בסעיף 5.3.0ובסעיף 5.3.2להלן. ג. ניסיון מקצועי בביצוע עבודות כרייה תת-קרקעית של אולמות במרחב עירוני:3 ( )8לגבי תאגיד (ישראלי) המגיש את ההצעה במכרז זה בעצמו ולא במסגרת מיזם משותף: המשתתף הוא בעל ניסיון מוכח באחד משניים אלו: (א) ביצוע ,במשך השנים ,/783 - /773של עבודות כרייה תת-קרקעית של אולמות במרחב עירוני ,ברוחב של מעל 85מ' ,בגובה של 85מ' או יותר ובאורך של 477מ' לפחות; או – (ב) ביצוע עבודות כריה במרחב עירוני ,במשך השנים ,/783 - /773בחזית אחידה בשטח פנים העולה על /77מ"ר ,ובנפח העולה על 07,777מ"ק. לצורך עמידה בתנאי סעיף זה ,אין נפקות לשאלה אם המשתתף צבר את הניסיון המקצועי הנדרש כקבלן ראשי או כקבלן משנה ,אולם ניסיון שנצבר על ידי מיזם משותף בו היה המשתתף חבר (שאינו המיזם המשותף שהגיש את ההצעה במכרז זה) לא ייחשב כניסיון מספיק לעניין סעיף זה. ( )/לגבי מיזם משותף :התנאי המפורט בסעיף קטן ג( )8לעיל התקיים בתאגיד המומחה. מובהר בזה ,למען הסר ספק ,כי הניסיון הנדרש אינו בשיטת .Cut and Cover להוכחת עמידתו בתנאי זה ,יפרט המשתתף את העבודות שבוצעו על גבי הטופס המיועד לכך ,יצרף תכניות המעידות על ממדי המנהרות אותן ביצע ,ויצרף חשבונות חלקיים או סופיים אשר אושרו לתשלום עבורו על ידי מזמיני העבודות ,ואשר יש בהם כדי להעיד בבירור על סוג העבודות שבוצעו ,כאמור ,ועל היקפן .כמו-כן יציין המשתתף ,על גבי הטופס המיועד לכך ,פרטי קשר עדכניים של מזמיני העבודות ,על מנת שניתן יהיה ליצור עמם קשר לבירורים נוספים בעת הצורך. ד .בוטל. 3ב כל מקום בו י ופיע המ ו נח "מ רחב עיר ונ י" ב מסמ כי מכרז זה ,הכ וו נה ה יא לש טח המ צוי בתחום הגב ו ל המ וני צ יפל י ש ל יי שו ב המ וגד ר כ"עי ר" .מובה ר כ י להוכח ת הני סי ון הנדר ש נ ית ן להצ יג פרו יק טים שב ו צעו עבו ר תש תי ות תחבו רה א ו ע בור תש תי ות אחר ות. 11 ה .סיווג קבלני: לגבי תאגיד שהתאגד ונרשם בישראל (לרבות תאגיד ישראלי שהוא חבר במיזם משותף) :התאגיד הוא בעל סיווג קבלני ברמה של ג' 5בענף 877או בענף ./77 להוכחת עמידתו בתנאי סעיף זה יצרף המשתתף אישור רשמי של רשם הקבלנים. ו. סיור קבלנים המשתתף נטל חלק במפגש המשתתפים ובסיור הקבלנים אשר ייערכו כמפורט בסעיף 83שלהלן. ז. דרישות פיננסיות: ()8 מחזור הכנסות ממוצע: המשתתף יידרש להוכיח כי במהלך השנים 3102 - 3100התקיימו בו התנאים המצטברים הבאים: ().0.0 מחזור ההכנסות הממוצע השנתי של המשתתף (ובמיזם משותף – מחזור ההכנסות הממוצע השנתי של כל החברים במיזם ,כאשר הוא משוקלל על פי חלקיהם במיזם) עמד על לפחות .₪ 061,111,111 ().0.3 במקרה של מיזם משותף ,ממוצע ההכנסות של כל חבר במיזם היה לפחות .₪ 81,111,111 לעניין סעיף זה" ,ממוצע הכנסות" משמעו ממוצע ליניארי של ההכנסות השנתיות ,בהתבסס על הדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים הקיימים עבור השנים ./784 – /788 ()/ הון עצמי: ().3.0 עבור משתתף שהוא תאגיד ישראלי בודד (אינו חבר במיזם משותף) – ההון העצמי בדו"ח השנתי המבוקר של המשתתף לשנת 3102עמד על סכום של ₪ 35,111,111לפחות. ().3.3 עבור מיזם משותף – ההון העצמי של כל חבר במיזם המשותף ,כפי שנקבע בדו"ח השנתי הכספי המבוקר של כל חבר במיזם לשנת 3102עמד על ₪ 351,111עבור כל אחוז של השתתפות במיזם ,אך בכל מקרה לא פחות מ .₪ 03,511,111 12 ()4 תזרים מזומנים תזרים המזומנים הממוצע מפעילות שוטפת בשנים 3102 – 3100אינו שלילי .במיזם משותף – נדרש כי תנאי זה יתקיים לגבי כל החברים במיזם. לעניין סעיף קטן זה ,המונח "תזרים מזומנים הממוצע מפעילות שוטפת" משמעותו – ממוצע ליניארי של תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ,בהתבסס על הדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים האחרונים הקיימים לשנים .3102 – 3100 ()3 הסתמכות על נתונים של "חברה אם" לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הפיננסיים בלבד לצורך הצגת עמידתו בתנאי הסף הפיננסיים המפורטים במכרז זה (מחזור הכנסות, הון עצמי ותזרים מזומנים – ותנאים אלה בלבד) ,יהא משתתף רשאי להסתמך על נתונים של אישיות משפטית המחזיקה ביותר מ 51% -ממניות המשתתף (להלן – "חברה אם") ,ובלבד שאם בחר המשתתף לעשות כן ,יצרף ,המשתתף להצעתו כתב התחייבות מטעם החברה האם לפיו חברה זו ערבה לכל התחייבויותיו של המשתתף ,על פי הצעתו ,וזאת בהתאם לנוסח המצורף כנספח ז' לחוברת מכרז זו. למען הסר ספק ,מובהר כי במקרה בו המשתתף יסתמך על נתונים של חברה אם, כאמור לעיל ,ייבחנו הנתונים הפיננסיים של החברה האם במקום נתונים של משתתף עצמו ,לגבי כלל הקטגוריות הנדרשות ,ולא תתאפשר הסתמכות חלקית של המשתתף על נתונים של חברה האם. ()5 הוכחת עמידה בתנאי הסף הפיננסיים להוכחת עמידתו בתנאי הסף הפיננסיים הקבועים במכרז זה ,יצרף המשתתף (ובמקרה של מיזם משותף – יצרף כל חבר במיזם המשותף) את כל המסמכים והנתונים המפורטים להלן: ().5.0 דו"חות כספיים שנתיים מאוחדים ,מלאים ומבוקרים לשנים – 3100 ,3102שהוכנו בהתאם לכללי החשבונאות הבאים (לפי העניין): ().5.0.0 כללי החשבונאות המקובלים בישראל. ().5.0.3 כללי החשבונאות הבינלאומיים המפורטים על ידי International Accounting Standards Committee ).(IASC 13 ().5.0.2 כללי החשבונאות האמריקאים המפורטים על ידי ה – ).American Financial Standards Board (IFSB ().5.0.4 ().5.3 כללי החשבונאות המקובלים במדינת המוצא של החבר במשתתף ושאינם מפורטים לעיל ,ובלבד שיאושרו מראש על ידי ועדת המכרזים ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. היה והנתונים הכספיים כאמור מוצגים במט"ח ,יומרו הנתונים לשקלים חדשים בהתאם להנחיות המפורטות להלן: ().5.3.0 נתונים המתייחסים להכנסות שנתיות שוטפות ולתזרים מזומנים מפעילות שוטפת יומרו לשקלים חדשים בהתאם לשער החליפין הממוצע שפורסם על ידי בנק ישראל בשנה בה הוצא החשבון או בה הוכרה ההכנסה ,כאשר לגבי הכנסות שהן בדולר ארה"ב או באירו ,יהיו שערי ההמרה היציגים מול השקל החדש כמפורט להלן (הנתון בטבלה הוא בשקלים חדשים לכל יחידת מט"ח): 3101 / 3100 3103 3102 דולר 2..2 2.58 2.86 2.60 אירו 4.85 4.88 4.86 4.81 מטבע שנה ().5.3.3 ההון העצמי ב 20לדצמבר של כל שנת דו"ח יומר לשקלים חדשים בהתאם לשערי ההמרה היציגים מול השקל החדש כפי שנקבעו ליום הנ"ל ,כאשר לגבי הכנסות שהן בדולר ארה"ב או באירו יהיו שערי ההמרה כדלקמן (הנתון בטבלה הוא הסכום בש"ח עבור כל יחידת מט"ח): מטבע /תאריך 20.03.3103 20.03.3102 דולר 2..2 2.4. אירו 4.83 4..8 14 ()5.3.2 במקרה שבו הנתונים הכספיים הם במטבע חוץ שאינו דולר של ארה"ב או אירו ,יפנה המשתתף אל המזמינה והיא תערוך את חישוב השער שלפיו תבוצע המרת הנתונים ,בהתאם לכללים שנקבעו לעיל. ()5.3.4 חברה ציבורית בישראל אשר דו"חותיה מפורסמים במערכת "מאיה" לא תחויב בהגשת דו"חות כספיים. ח. בוטל. ט. היעדר הרשעות בעבירות לעניין העסקת עובדים זרים: התקיימו במשתתף תנאי סעיף 3ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – ,08.6 ולפיהם :עד למועד הגשת ההצעה ,המשתף או כל אחד מהרשומים מטה לא הורשעו, במשך התקופה שהסתיימה שנה לפני מועד הגשת ההצעה במכרז זה ,ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א – 088.ו/או לפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז – :088. ()0 בעל השליטה במשתתף. ()3 תאגיד שהרכב בעלי מניותיו דומה במהותו לזה של המשתתף. ()2 מי שאחראי מטעם המשתתף על תשלום שכר עבודה. ()4 אם המשתתף נשלט שליטה מהותית ,תאגיד אחר אשר נשלט גם הוא שליטה מהותית בידי מי ששולט במשתתף. להוכחת עמידתו בתנאי זה ,יצרף המשתתף תצהיר ,בהתאם לדרישות סעיף 3ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – ,08.6בנוסח המצוי בחוברת המכרז. י. ניהול ספרים כחוק: ( )8 לגבי תאגיד שהתאגד ונרשם בישראל – ברשות המשתתף מלוא האישורים בדבר ניהול ספרי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, וזאת בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ז – .08.6 האישורים כאמור יצורפו אל ההצעה במכרז. 15 ()/ י"א. לגבי תאגיד מומחה שהוא תאגיד זר – המשתתף לא יידרש להמציא אישורים אלה בשלב הגשת ההצעות ,אך כתנאי לתחילת עבודתו ,אם יזכה במכרז, יידרש להשלים את כל האישורים הנדרשים על פי דיני המס בישראל. ערבות בנקאית: המשתתף צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ההצעה בסכום של . (שבעה) מיליון ש"ח ,וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 00שלהלן. י"ב. המשתתף צירף להצעתו במכרז זה את חוזה ההתקשרות ,כאשר הוא חתום באופן מלא על ידי המשתתף ,בכל עמוד ועמוד ,על כל נספחיו (לרבות מפרטים טכניים וכתבי כמויות). הנחיות כלליות רכישת מסמכי המכרז .. א. ב. איש קשר את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המזמינה ,בכיכר ספרא ,3ירושלים ,תמורת סכום של ₪ 31,111שישולם בהמחאה לפקודת המזמינה .סכום זה לא יוחזר לרוכש, בכל מקרה ונסיבות ,בין אם הגיש הצעתו למכרז ובין אם לאו ,בין אם זכה במכרז ובין אם לאו ואף במקרה בו יבוטל מכרז זה. ככלל ,שפת מסמכי המכרז תהא עברית בלבד .במקרים מסוימים ,יתכן שיימסרו מסמכים דו לשוניים ,בשפה העברית והאנגלית .בכל מקרה של סתירה בין הנוסח בשפה העברית לבין הנוסח בשפה האנגלית ,הנוסח בשפה העברית יהא המכריע. במועד רכישת מסמכי המכרז ,ימסור כל רוכש פרטים של איש קשר מטעמו (להלן – "איש הקשר") .הפרטים יכללו את שמו המלא של איש הקשר ,כתובתו ,מספרי טלפון (קווי ונייד) ,פקס וכתובת של דואר אלקטרוני ,אשר באמצעותם ניתן יהיה ליצור עמו קשר בכל שעה סבירה .הקשר עם המזמינה ,בכל הנוגע למכרז זה ,יתבצע באמצעות איש הקשר בלבד .מובהר בזה ,כי מיזם משותף ימנה איש קשר אחד מטעמו ,ויצירת תקשורת עם איש קשר זה כמוה כיצירת תקשורת עם כל חברי המיזם המשותף. 16 ג. הנחיות נוספות ()0 על המשתתף לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במכרז זה .אי מילוי של הוראה אחת או יותר מביניהן עשוי להביא לפסילת ההצעה. ()3 על אף האמור לעיל ,רשאית המזמינה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי, להימנע מפסילתה של הצעה שלא קוימו לגביה כל ההוראות ,כאמור, וזאת בהתאם לסמכותה לפנות אל המשתתפים ולבקש מהם הבהרות ו/או השלמות בנוגע להצעותיהם לרבות בנוגע לעמידתם בתנאי הסף. ()2 כל משתתף יגיש ,במצורף להצעתו ,את כל המסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף שהוגדרו לעיל. אופן הגשת ההצעות במכרז .8 א. כל המסמכים המוגשים על גבי טפסים המצורפים למכרז -ייעשו על גבי טפסים אלה ,בעברית ,ובלא כל שינוי או הסתייגות .כל המסמכים האחרים אשר יוגשו על ידי המשתתפים ,במצורף להצעתם במכרז זה ,זה יהיו בעברית .מסמכים אשר יוגשו מטעמו של משתתף אשר אינו תאגיד ישראלי יתורגמו משפת המקור לשפה העברית, ובמקרה של סתירה בין האמור במסמכים המקוריים לבין התרגום ,יגבר הנוסח בעברית. ב. המשתתף יגיש עם הצעתו את כל חומר המכרז ,לרבות המפרט הטכני ,כתב הכמויות והחוזה ,כשהוא חתום על כל עמוד ועמוד ,באמצעות מורשי החתימה מטעמו .כל המסמכים אשר יוגשו על ידי המשתתפים במצורף להצעתם במכרז זה ייחתמו בדיו כחול ובצרוף חותמת המשתתף .היה המשתתף מיזם משותף של כמה תאגידים, ייחתמו כל המסמכים על ידי כל אחד מן התאגידים החברים במיזם המשותף. ג. בנוסף למקור ,יגיש המשתתף העתק מלא נוסף של כל מסמכי המכרז .מסמכי המקור יסומנו באופן ברור במילה "מקור" וההעתקים יסומנו באופן ברור במילה "העתק" .במקרה של סתירה בין האמור במסמכים אשר סומנו כ"מקור" לבין המסמכים שסומנו כ"העתק" יכריע האמור במסמכים שסומנו כ"מקור" .המשתתף יגיש שני כרכי מסמכים נפרדים (של מסמכי ה"מקור" ומסמכי "ההעתק") ,וכל המסמכים יוכנסו למעטפה חתומה אחת. ד. מסמכי ההצעה הכספית (במספר העותקים הדרוש לפי סעיף קטן ג' לעיל) יוגשו במעטפה נפרדת וחתומה. 17 ה. על אף האמור ברישא לסעיף זה ,תהיה המזמינה רשאית לדרוש ממשתתף מסוים להשלים מסמך אשר נמצא כי נשמט מן ההצעה ,לרבות מסמך שנשמט מן העותק שסומן "מקור" אך אותר בהעתק ,וזאת לפי שיקול דעתה. ו. על גבי המעטפה שתוגש לתיבת המכרזים לא יצוין כל פרט מלבד מספר המכרז. ז. רשימת מסמכים אשר יש לצרף להצעה להוכחת העמידה בתנאי החובה ("תנאי הסף") להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי החובה שנקבעו במכרז זה ,יוגשו כל הטפסים והמסמכים המפורטים בטבלה שלהלן ,יחד עם ההצעה .טפסים אשר צורפו למכרז זה ימולאו על ידי המשתתף במלואם והם ייחשבו לחלק מנספח ד' למסמכי המכרז. השמטת טופס מבין הטפסים המפורטים בטבלה שלהלן עשויה להביא לפסילתה של ההצעה .ואלה המסמכים: מספור משנה של מצורף 2לא מצורף הטופס 2המסמך, כחלק מנספח ד' למכרז זה מס' מהות הטופס 2המסמך 0 אישור בדבר רישום ד'0 התאגיד – סעיף (6א) למכרז זה. מסמך חיצוני -יש לצרף. 3 פירוט ניסיון בעבודות ד'3 מנהור בשיטת – NATM סעיף ( 6ב) למכרז זה. יש למלא הצהרה בנוסח המצורף למכרז זה ולצרף אישורים חיצוניים. 2 פירוט ניסיון בעבודות ד'2 כרייה תת-קרקעית של אולמות במרחב עירוני – סעיף ( 6ג) למכרז זה. יש למלא הצהרה בנוסח המצורף למכרז זה ולצרף אישורים חיצוניים. 4 מסמכים להוכחת עמידה ד'4 בדרישות הפיננסיות – סעיף (6ז) למכרז זה. מסמכים חיצוניים – יש לצרף. 5 אישור של רשם הקבלנים ד'. בדבר רישום בסיווג לביצוע עבודות הנדסה בנאיות – למשתתפים שהתאגדו בישראל – סעיף (6ח) למכרז זה. מסמך חיצוני – יש לצרף. 18 6 תצהיר בהתאם לסעיף ד'5 3ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – – 08.6סעיף (6ט) למכרז זה. יש למלא תצהיר המצורף למכרז זה. . חוק ד'6 לפי אישורים עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ז – – 08.6סעיף (6י) למכרז זה. מסמכים חיצוניים – יש לצרף. 8 ערבות בנקאית – סעיף ד'. (6י"א) למכרז זה – בנוסח המצורף כנספח ב' לחוברת המכרז. יש לצרף בנוסח המצורף למכרז זה. 8 חוזה התקשרות חתום ד'8 (על כל נספחיו ,לרבות מיוחדים תנאים טכניים). ומפרטים המשתתף יחתום על כל עמוד ועמוד ,באמצעות מורשי חתימה מטעמו – סעיף (6י"ג) למכרז זה. החוזה בנוסח המצורף למכרז זה. 01 מסמך תשובות לשאלות ד'8 הבהרה שהופק על ידי ופרוטוקול המזמינה סיור הקבלנים ,חתומים בידי המשתתף. המסמך בנוסח שיופק על ידי המזמינה. בנוסח כל המסמכים והאישורים הכספיים ייחתמו על ידי רואה החשבון אשר מבקר ,דרך קבע ,את הדו"חות הכספיים של המשתתף. 19 מסמכים ואישורים נוספים שיש לצרף להצעה ח. כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן יצורפו אף הם להצעה: סימונו מס' מהות המסמך 0 אישור של רו"ח או עו"ד בדבר מורשי החתימה של המשתתף ,מנ0- הרשאים לחתום בשמו על ההצעה ,חוזה ההתקשרות וצרופותיהם ,וכי חתימותיהם מחייבות את המשתתף. 3 הצהרה של גורם מוסמך מטעם המשתתף ,לפיה לא הוגש נגד מנ3- המשתתף ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו כל כתב-אישום לבית משפט ,בגין עברה שיש עמה קלון ואיש מהם לא הורשע בעברה כאמור ,והתחייבות להודיע למזמינה ,בכתב ומיד על כל כתב-אישום אשר הוגש ו/או עשוי להיות מוגש כאמור. 2 תצהיר ואישור בהתאם להוראות חוק חובת המכרזים (תיקון מנ2- מס' ,)05תשס"ג – 3112לעניין עידוד נשים בעסקים (אם מתקיימים התנאים כאמור). עסק בשליטת אישה .8 על משתתף העונה על הדרישות לפי התיקון לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' ,)05התשס"ג – ,3113לעניין עידוד נשים בעסקים ,להגיש אישור ותצהיר בהתאם להוראות סעיף 3ב לחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב – 0883. .01 התצהיר והאישור יוגשו בנוסח המצורף למכרז זה (מסמך מנ(2-א) ומנ(2-ב)) .הגשת התצהיר והאישור ,כאמור ,היא תנאי בלעדיו אין לקיום הוראות ההעדפה בהתאם לתיקון לחוק. אופן מילוי כתב הכמויות 01א. א. הצעות במכרז זה תוגשנה בשיטה של מתן הנחה או תוספת באחוזים ביחס למחירים הקבועים בכתב-הכמויות המצורף למסמך הזמנה זה. 20 שיעורי ההנחה או התוספת מתייחסים באופן אחיד לכל המחירים המופיעים בכתב- הכמויות. ב. מובהר בזה כי המחירים המופיעים בכתב הכמויות אינם כוללים מע"מ. ג. למכרז זה מצורף טופס (מסמך א') ובו הצהרה של המשתתף ומקום למילוי פרטי ההצעה .על המשתתף למלא ,במקום המתאים לכך ,את שיעור ההנחה או התוספת, או לציין " "Vבמקום המתאים ,ככל שהמחירים הנדרשים על ידי המשתתף תמורת ביצוע העבודות הם המחירים הקבועים בכתב הכמויות ,ללא הנחה או תוספת .אין להשאיר את המקום המיועד למילוי ההצעה ריק .הצעה שבה לא ימולאו הפרטים הנדרשים (שיעור הנחה 2שיעור תוספת 2ציון כי העבודה תבוצע במחירי כתב הכמויות) תיפסל על הסף. ד. ההנחה או התוספת שינקוב המשתתף בהצעתו תתייחס לכל המחירים המופיעים בכל סעיפי כתב הכמויות ,באופן אחיד. ה. מובהר כי המחירים המופיעים בכתב-הכמויות ,ואשר ביחס אליהם נדרש המשתתף לקבוע את השיעור ההנחה ,מתייחסים לביצוע מושלם של כל העבודות נשוא מכרז זה .בעצם הגשת ההצעה המשתתף מאשר כי הוא לקח בחשבון את כל הסיכונים הכרוכים בביצוע העבודות נשוא מכרז זה ,לרבות הנתונים הגיאולוגיים של הקרקע ולרבות הצורך להתמודד עם פינוי עתיקות ופינוי חפורת ופסולת בנין לאתרי הטמנה מורשים .לא תישמענה כל טענות של המשתתף לפיהן הוא לא העריך נכונה את הסיכונים הכרוכים בהגשת ההצעה ולפיכך הוא זכאי לתוספת מחיר בגין עיכובים בהשלמת העבודות ,בטלת כלים או ביצוע פעולות אשר תידרשנה לשם השלמת העבודות נשוא מכרז זה. ו. המזמינה רשאית לפסול הצעה אשר על פניה נראה כי ההנחה שנקבעה בה היא פרי של תכסיסנות ,אינה סבירה או מולאה בדרך הנגועה בחוסר תום לב. ערבות .00 א. להבטחת הצעתו ולהבטחת קיום תנאי המכרז על ידו ,יצרף המשתתף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ,על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,תשמ"א – ( 0880להלן – "ערבות המכרז") .ערבות המכרז תהיה אוטונומית ,בלתי מותנית ובסכום של שבעה מיליון ש"ח .ערבות המכרז תוצא על שמה של המזמינה ,והיא תהיה בנוסח המצורף למכרז זה כנספח ב'. 21 ב. ערבות המכרז תעמוד בתוקף עד ליום ( 05.01.3105ועד בכלל) ,אולם המזמינה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש את הארכת התוקף ,מפעם לפעם, ומשתתף שלא ייעתר לדרישה זו – תהיה המזמינה רשאית לפסול את הצעתו ולחלט את ערבותו. ג. ( )0משתתף אשר לא זכה במכרז ואשר למזמינה אין כל טענות ו/או תביעות נגדו, בקשר עם השתתפותו במכרז – תוחזר לו ערבותו אם תבוטל הצעתו ,בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף (02ג) להלן. ( )3ערבותו של המשתתף שזכה במכרז תוחלף ,בתוך שבעה ימים מן המועד בו נמסרה הודעת הזכייה ,בערבות ביצוע ,בסכום השווה ל 6%מההצעה הזוכה, להבטחת ביצוע מלוא התחייבויותיו כלפי המזמינה ,על פי תנאי ההתקשרות ביניהם וכתנאי לכניסת ההתקשרות עם המשתתף הזוכה לתוקף (להלן – "ערבות הביצוע") .ערבות הביצוע תישאר בתוקפה למשך ארבעים ושלושה חודשים לאחר המועד בו יינתן לזוכה במכרז צו להתחלת העבודות ,ובמקרה של התמשכות הביצוע ,תוארך ערבות הביצוע בהתאם לתקופת הביצוע המעודכנת. עם סיום העבודות ואישור קבלתן בידי המזמינה ,יידרש המשתתף שזכה במכרז להפקיד בידי המזמינה ערבות בדק בהתאם להוראות חוזה ההתקשרות המצורף למסמך הזמנה זה. ( )2ערבות הביצוע תוחזר לזוכה במכרז רק לאחר המועד בו תמסור המזמינה לזוכה תעודה המאשרת כי הוא מילא את כל התחייבויותיו כלפי המזמינה ,על פי ההתקשרות בין הצדדים וכנגד העמדת ערבות בדק על פי תנאי החוזה. שינויים שלא אושרו ומסמכים שלא צורפו להצעה .03 א. אין המשתתפים רשאים להכניס שינוי או הסתייגות כלשהם במסמכי ההצעה ,בין אם אלה נרשמו בגוף מסמכי ההצעה ובין אם במסמך נלווה שצורף אליהם .במקרה בו הוספו שינויים ו/או הסתייגויות ,כאמור ,תהיה המזמינה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לעשות כל אחת מאלה: ()0 לפסול את ההצעה. ()3 להתעלם מן השינויים ו/או ההסתייגויות ולראות בהם כאילו לא הוספו מעולם. 22 ()2 להתייחס לשינויים ו/או להסתייגויות כאל פגם טכני בלבד ,שהמזמינה משלימה עמו. ()4 לדרוש מן המשתתף לתקן את השינויים ו/או ההסתייגויות ,ובלבד שאין בתיקון כאמור כדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי מפרטיה .לא נענה המשתתף לדרישת המזמינה ,כאמור ,יחולו בהתאמה סעיפים קטנים ( )2( – )0לעיל. במקרה שבו המזמינה לא הודיעה על נקיטה של אחת הפעולות המנויות לעיל ,יראו בשינויים ו/או בהסתייגויות אשר הוספו ,כאמור ,כאילו לא נכתבו כלל ,ובמקרה של זכייה ,תחייב את המשתתף ההצעה שהוגשה ללא השינויים ו/או ההסתייגויות .למען הסר ספק ,מובהר בזה כי המזמינה לא תהיה חייבת להתריע בפני המשתתף על האפשרות שהצעתו תיפסל ו/או לאפשר לו לתקן את השינויים ו/או ההסתייגויות אשר הוספו על ידו. ב. הצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים ,האישורים והטפסים אשר פורטו במסמך זה ,עלולה להיפסל .המזמינה שומרת על זכותה להימנע מפסילתה של הצעה, כאמור ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ובמקרים בהם תסבור המזמינה כי השמטת מסמך כלשהו נעשתה בשוגג ,ואין במתן האפשרות להשלים את המסמך שהושמט משום פגיעה במכרז זה ובעקרון השוויון. נוהל הבהרות ומועד להגשת הצעות .02 א. המשתתפים יהיו רשאים לשלוח אל המזמינה שאלות הבהרה ,בכתב בלבד ,וזאת עד ליום כ"ח באדר תשע"ה .08.2.3105 ,שאלות הבהרה ,כאמור ,תישלחנה באמצעות איש הקשר ,בעברית בלבד ובמסמך מודפס ,אל מוריה ,החברה לפיתוח ירושלים בע"מ ,מנהלת שער הבירה .ניתן לשלוח שאלות הבהרה באמצעות פקסימיליה או במסירה אישית בלבד .למען הסר ספק ,מובהר כי לא ניתן לשלוח שאלות הבהרה בדואר אלקטרוני .שאלות אשר תישלחנה בכל דרך אחרת לא תיענינה .המזמינה אינה מתחייבת להשיב לאיזו מן השאלות. איש הקשר לצורך הפניית שאלות הבהרה הוא מר יאיר מליחי .את השאלות יש להפנות למספר הפקס' .02-6455591 : ב. הצעות למכרז תוגשנה עד ליום כ"ו בניסן תשע"ה ,85.3./785 ,בשעה ,8/:77לתיבת המכרזים אשר תוצב במשרדי מוריה – חברה לפיתוח ירושלים בע"מ ,בכיכר ספרא ,/ירושלים .המזמינה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שתחול 23 עליה חובת הנמקה ,לדחות מועד זה .מובהר בזה ,במפורש ,כי כל אחור ,ולו הקל ביותר ,בהגשת ההצעה ,יקנה למזמינה את הזכות לפסלה ,באופן מיידי ,ולא להביאה לדיון בפני וועדת המכרזים .המשתתפים נוטלים על עצמם את הסיכון הכרוך באי הגשה של הצעה במועד ,וזאת אף אם האחור נגרם מסיבות שאינן תלויות בהם, לרבות כאלה שהן בגדר כח עליון. ג. ההצעות תעמודנה בתוקפן במשך תשעה חודשים ממועד הגשתן .במקרה בו ,מכל סיבה שהיא ,לא יעלה בידי המזמינה להתקשר עם המשתתף הזוכה ,תהיה המזמינה רשאית לקבל את הצעת המשתתף הבא בדירוג (וכך הלאה לגבי המשתתפים הבאים בדירוג ,לפי העניין) ,וזאת כל עוד לא חלפו תשעה חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות .על אף האמור לעיל ,בחלוף תשעים יום מן המועד בו הוכרז הזוכה במכרז זה ,יהיו המשתתפים שהצעתם לא הוכרזה כזוכה זכאים להודיע למזמינה על ביטול הצעתם ,ובמקרה כזה לא תוכל המזמינה לקבל הצעות אלה .האמור בסעיף קטן זה יחול ,בשינויים המחויבים ,גם במצב בו המזמינה התקשרה עם משתתף שהוכרז כזוכה ,אולם החוזה בוטל ,מכל סיבה שהיא. מפגש משתתפים וסיור קבלנים .04 ניתן לעיין במסמכי המכרז החל מיום 20.03.3104במשרדי מוריה שבכיכר ספרא ,3 קומה א' ,ירושלים .בימים א' – ה' בין השעות 8:11בבקר ועד 04:11אחה"צ ,וזאת בתאום מראש בטלפון מס' 13-638.618או .13-638.602חוברת המכרז המלאה תפורסם באתר האינטרנט ש/ל מוריה ,בכתובת www.moriah.co.ilהחל מהמועד הנזכר לעיל. לצורך הסברים והבהרות ,יתקיים מפגש משתתפים ביום כ"ג בטבת תשע"ה,04.0.3105 , בשעה 01:11במשרדי "מוריה" ,בכיכר ספרא ,3ירושלים .במסגרת מפגש זה ישולב גם סיור באתר העבודות .ההשתתפות במפגש המשתתפים ובסיור באתר היא חובה .במהלך מפגש המשתתפים יינתנו למשתתפים הסברים נוספים ,על פי שיקול דעת המזמינה. פרוטוקול של מפגש המשתתפים יישלח אל המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז והשתתפו במפגש. כמו כן תהיה המזמינה רשאית להתייחס לשאלות ההבהרה ,אשר נשלחו כאמור בסעיף קטן (02א) לעיל ,ואולם מובהר בזה ,על מנת להסיר כל צל של ספק ,כי אך ורק תשובות שתינתנה במסמך בכתב שייחתם על ידי מורשי חתימה מטעם המזמינה ,תחייבנה את המזמינה ,והן תהיינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .התשובות תישלחנה אל כל המשתתפים ,באמצעות אנשי הקשר שלהם. 24 דיון בהצעות ופסילה על הסף .05 א. המזמינה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעה של משתתף ,אם מניתוח ההצעה עולה כי ההנחה שנקבעה בה אינה סבירה ,או הנה פרי של תכסיסנות או אם מתברר כי בפועל משתתף זה לא יוכל לבצע את הפרויקט כנדרש ו/או אין הוא בעל האיתנות הפיננסית המתאימה להיקף ההתקשרות. ב. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפסול ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,הצעה של משתתף כלשהו ,וזאת על יסוד ניסיון עבר רע ו/או כושל שיש למזמינה עם משתתף זה ,במהלך השנים האחרונות ,לרבות במקרים של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו ,הפרת חוזה על ידי המשתתף ,חשד למרמה ,תביעות בלתי סבירות בעליל וכיוב'. פסילת הצעה במקרה של שינוי מהותי אצל המשתתף ג. ג .0 במקרים המנויים להלן ,תהיה המזמינה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לפסול הצעות שהוגשו: ()0 חל שינוי בהרכב המשתתף (לרבות משתתף שהוא מיזם משותף) ,מבלי שנמסרה על כך הודעה למזמינה ,בכתב ומראש ,ומבלי שהמזמינה אישרה, בכתב ומראש ,שינוי זה. ()3 הוחל בהליכים של פשיטת רגל ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים נגד המשתתף ו/או נגד מי מהחברים במשתתף ו/או נגד מי מהחברים במיזם משותף שהגיש הצעה ו/או הוטל עיקול על נכסיהם של המשתתף ו/או של מי מהחברים במשתתף ו/או של מי מהחברים במיזם המשותף שהגיש הצעה. מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה ,תהייה המזמינה רשאית (אך לא חייבת), וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעה של משתתף ו/או ליתן למשתתף הנחיות ו/או לקבוע תנאים נוספים למשתתף ,לאורך כל שלבי המכרז ועד להכרזה על הזוכה במכרז ,וזאת מן הטעמים הבאים (במצטבר או כל אחד מהם בנפרד): ()0 התברר כי מי מהמנהלים ו/או מבעלי המניות של המשתתף ו/או של מי מהחברים במשתתף ו/או במיזם המשותף הם אזרחים ו/או תושבים של מדינה זרה ,שאין לה יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. ()3 קיים חשש לניגוד עניינים מהותי בין המשתתף ו/או חבר במיזם המשותף ו/או מי מהחברים ו/או בעלי המניות ו/או המנהלים בהם לבין המזמינה. 25 ד. ()2 התרחש אירוע ,אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה ,יש בו כדי להשפיע באופן מהותי על היכולת הפיננסית ו/או המקצועית של המשתתף ו/או של חבר במיזם המשותף לבצע את העבודות נשוא מכרז זה ,כולן או חלקן. ()4 נמסרו במסגרת מסמכי המכרז נתונים לא מדויקים או מטעים. המשתתף מתחייב לעדכן את המזמינה בכל שינוי ו/או אירוע משמעותי הקשור במשתתף ו/או במי מהחברים במשתתף ו/או בחברים במיזם המשותף ,לרבות כל אחד מן המקרים המנויים בסעיף זה ,וזאת מיד עם קרות אותו אירוע וללא דיחוי. עדכונים יימסרו על גבי טופס בנוסח המצורף לחוברת מכרז זה ,ומסומן כנספח ג'. זכות לדרוש הבהרות ,ליתן הנחיות ולערוך שינויים .06 .0. א. מובהר בזה במפורש ,כי המזמינה תהיה רשאית לדרוש מכל משתתף הבהרות ו/או השלמות ,גם לאחר שיוגשו ההצעות למכרז זה .במסגרת זו ,תהיה המזמינה רשאית לקיים פגישות עם כל משתתף ו/או מי מטעמו ,לדרוש השלמה של מסמכים ,נתונים והמלצות ולברר פרטים נוספים ,ככל שיעלה על דעתה של המזמינה ,כדי לקבוע אם המשתתף עומד בתנאי הסף של מכרז זה ולקבל החלטה בדבר זהותו של הזוכה במכרז .הבהרות אשר תימסרנה ,על פי דרישת המזמינה ,תהווינה חלק בלתי נפרד מהצעת המשתתף ,ואולם אין לראות בעצם קבלתן של הבהרות כאמור משום הסכמה של המזמינה לתוכנן .משתתף אשר לא ייענה לדרישה למסור הבהרות, במועד שייקבע לשם כך על ידי המזמינה – תהיה המזמינה רשאית לפסול את הצעתו ללא הנמקה נוספת. ב. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסמכי ההזמנה ,לרבות המפרט הטכני ,כתב הכמויות ,התכניות והחוזה ,וכן לעדכן את הגדרת הפרויקט ,את תנאי הביצוע ,את תנאי הסף ואת התנאים לבחירת ההצעה הזוכה במכרז ,כל זאת בכל עת עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות .מצאה המזמינה כי נפל פגם טכני במסמכי המכרז ,תהיה המזמינה רשאית לשנות ו/או לתקן פגם זה גם לאחר המועד בו הוגשו ההצעות. מבלי לגרוע מן האמור במסמכי מכרז זה ,מובהר במפורש בחתימתם על מסמכי המכרז, מצהירים המשתתפים כי אין ולא תהיינה להם טענות ו2או תביעות כלשהן כנגד המזמינה בכל הקשור והכרוך להליכי הבהרה כמפורט לעיל. 26 בחירת המשתתף הזוכה .08 א. בחירת הזוכה במכרז זה תיעשה על בסיס השוואת מחירים בלבד .יחד עם זאת, המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות הצעה כזו ,אם יתברר לה כי התמחור בהצעה נעשה בחוסר תום לב או אינו סביר בנסיבות העניין ,הכול כאמור בסעיף (05א) לעיל. ב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,תהיה המזמינה רשאית לקיים התמחרות בין המשתתפים ,כולם או חלקם ,ובלבד שהמשתתפים לא יהיו רשאים ,במסגרת ההתמחרות ,להקטין את ההנחה או להגדיל את התוספת ביחס להצעתם המקורית. המשתתף מצהיר ,במפורש וללא סייג ,שאין לו התנגדות לכך שתתקיים התמחרות כאמור. ג. הודעה למשתתף הזוכה במכרז זה תימסר בכתב ,על פי פרטי הקשר שמסר בעת הגשת הצעתו ,ואולם מובהר בזה ,כי על אף האמור בכל דין ,לא יראו בעצם מתן ההודעה משום יצירת התקשרות בין המזמינה לבין המשתתף הזוכה ,ורק חתימה של שני הצדדים על חוזה מחייב בנוסח שנקבע וצורף למכרז זה ,היא שתגבש התקשרות תקפה ומחייבת ביניהם. ד. משתתף שלא זכה במכרז יהיה רשאי לעיין בהחלטת ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה, בתיאום עם מזכירת ועדת המכרזים וכנגד תשלום אגרת עיון בסכום של .₪ 511 צילום חומר מתוך ההצעה הזוכה יאושר כנגד תשלום של + ₪ 0מע"מ לכל עמוד. העיון יהיה בכפוף לכל הסתייגות סבירה בעניין הימנעות מחשיפה של סודות מסחריים. אישורים סטטוטוריים ותקציב .08 א. מובהר בזה כי מתן צו להתחלת העבודות ,על פי מכרז זה ,מותנה בכך שיהיו בידי המזמינה האישורים הסטטוטוריים הדרושים לשם כך .במועד פרסום המכרז עדיין אין בידי המזמינה אישורים כאמור. ב. מובהר ומודגש בזה ,כי ביצוע הפרויקט כולו מותנה בקבלת האישור התקציבי המתאים .בכלל זה ,המזמינה תהא רשאית לבטל את המכרז ,אם כל ההצעות חורגות מהמסגרת התקציבית שנקבעה לפרויקט. ג. המשתתף מצהיר כי העובדות דלעיל ידועות לו ,וכי עם הגשת הצעתו הוא מוותר על כל טענה ו2או דרישה ו2או תביעה כלפי המזמינה ,בכל הקשור והכרוך לביטול המכרז ,אם יבוטל ,כתוצאה מאי קבלת האישורים שפורטו לעיל ,כולם או חלקם, בין אם הוחלט על הביטול לפני מתן הודעה על הזוכה במכרז זה ובין אם לאחר מכן. 27 ביטול מכרז בנסיבות נוספות .31 א. ב. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה חובת הנמקה ,וכל זאת מבלי לגרוע מזכותה לפרסם מכרז דומה או זהה בעתיד .מבלי לגרוע מכלליות הוראה זו ,מובהר במפורש כי המזמינה תהא רשאית לבטל את המכרז בכל אחד מהמקרים הבאים: ()0 כאשר המזמינה מצאה ,שהתקיים פגם מהותי בהליך המכרז ,או בהליך בחירת ההצעה הזוכה; ()3 כאשר המזמינה גילתה טעות או חוסר בפירוט תנאי החובה להשתתפות, לאחר קבלת ההצעות; ()2 אם חלו שינויי נסיבות ,או השתנו צרכי המזמינה ,באופן המצדיק ,לדעת המזמינה ,ביטול הליך ההתקשרות; ()4 אם בכל ההצעות נפלו פגמים שהמזמינה סבורה ,כי הם מצדיקים את פסילת הצעות; ()5 אם לדעת המזמינה קיים חשש סביר לתכסיס מכוון ,או קרטל ,או להדברות בין המשתתפים. ()6 לאחר תקופה של שישה חודשים מהודעה על זכיה עדיין אין בידי המזמינה את כל האישורים הסטטוטוריים הדרושים לצורך ביצוע הפרויקט. (). כאשר לא התקבל האישור התקציבי לביצוע הפרויקט. בוטל המכרז בנסיבות שאינן כאמור בסעיף 31לעיל ,ובנסיבות שאינן קשורות בהליך המכרז עצמו (כגון :נסיבות הקשורות בהצעות ו/או במעשים ו/או מחדלים של המשתתפים) יהיו המשתתפים זכאים לפיצויים כדלקמן: ()0 במקרה של ביטול המכרז בשלב שטרם הגשת ההצעות ,יהיה כל משתתף שרכש את מסמכי המכרז להחזר התשלום ששילם בגין הרכישה כאמור. ()3 במקרה בו בוטל המכרז לאחר שהוגשו ההצעות וטרם נבחר הזוכה :כל משתתף שהגיש הצעה שעמדה בתוקפה בעת הביטול ,עמדה בכל תנאי הסף של המכרז ,לא נפסלה ולא הייתה ראויה להיפסל ,יהיה זכאי לפיצוי בסכום של ( 61,111ששים אלף) .₪ 28 ()2 על אף האמור לעיל ,מובהר בזה כי אם תבחר המזמינה לקיים הליך של התמחרות ,הרי שרק משתתפים שהשתתפו בהליך ההתמחרות יהיו זכאים לפיצויים בגין ביטול המכרז ,כאמור. ()4 בוטל המכרז לאחר שנבדקו ההצעות ונמצאה הצעה אשר ראויה להיות מוכרזת כהצעה הזוכה ,אך טרם נחתם חוזה התקשרות עם המציע שהגיש הצעה זו ,ישולם למציע הנ"ל (ולו בלבד) פיצוי בסכום של ( 011,111מאה אלף) ,₪ולכל יתר המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז ועמדו בתנאים הקבועים בסעיף קטן ( )3לעיל ישולם פיצוי בסכום של ( 61,111שישם אלף) .₪ ג. פיצוי כאמור בסעיף קטן (ב) לעיל ימצה את מלוא זכויותיהם של המשתתפים (או המציעים) בגין הליכי המכרז וביטולו ,ולא תהיינה למי מהם טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי המזמינה בקשר לכך .מובהר בזה כי פרט לסכומי הפיצוי ,כאמור לעיל, יישאו המשתתפים או המציעים במלוא ההוצאות בקשר עם הכנת הצעותיהם למכרז ,והמזמינה לא תישא בכל אובדן ו/או נזק אשר ייגרמו למי מהמשתתפים או המציעים בקשר עם המכרז. ד. הצעת המשתתף במכרז תכלול הנחייה ,חתומה בחתימת מורשי החתימה מטעם המציע ,ובמקרה של הצעה שהוגשה מטעם מיזם משותף – בחתימה של מורשי החתימה מטעם כלל החברים במיזם המשותף ,באשר לחשבון הבנק אליו יש להפקיד את סכומי הפיצוי ,ככל שיגיעו למשתתף בהתאם לסעיף זה .ההנחיה תהיה על גבי טופס ההצעה (נספח א') לחוברת מכרז זו ,במקום המיועד לכך. מסמכי המכרז – רכוש המזמינה .30 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמינה .המשתתפים או המציעים אינם רשאים להעתיק מסמכים אלה או לעשות בהם שימוש ,למעט לשם הגשת ההצעה למכרז .מסמכי המכרז יוחזרו למזמינה ,בין אם הוגשה הצעה ובין אם לאו. איסור על תיאום הצעות .33 אסור למציעים לתאם הצעותיהם ,זה עם זה ,למסור זה לזה פרטים לגבי ההצעות ולעשות כל פעולה אחרת אשר יש בה כדי לפגוע בשוויוניות המכרז ובתחרות החופשית על פיו ,וזאת בין בשלב שלפני הגשת ההצעות ובין לאחר מכן. 29 פגמים בהליך המכרז .32 נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים ,או בהליכי המכרז האחרים ,וכתוצאה מפגם זה לא זכה משתתף במכרז ,יהיה המשתתף שלא זכה בשל הפגם ,כאמור ,זכאי לקבל מאת המזמינה ,עקב אי זכייתו ,אך ורק פיצוי בגין ההוצאות שהגיש אותו משתתף להבטחת הצעתו במכרז ובגין רכישת מסמכי המכרז .פרט לתשלומים אלה לא יהיה המשתתף זכאי לכל פיצוי אחר ,לרבות בגין אובדן רווח ו/או נזק אשר נגרמו לו ,לפי טענתו ,בשל הפגם שנפל בהליכי המכרז. .34 בכל מקרה בו יפסוק בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטתה של ועדת המכרזים, או בהליכי המכרז ,אשר בעטיו הוכרז משתתף מסוים כזוכה תחת משתתף אחר שהיה צריך לזכות במכרז ,יפסיק המשתתף אשר הוכרז כזוכה כל עבודה אשר הוטל עליו לבצעה, במסגרת מכרז זה ,מיד עם קבלת הודעתה של המזמינה בעניין זה .במקרה של הפסקת עבודה ,כאמור ,יהיה המשתתף שעבודתו הופסקה זכאי לקבל תמורה בגין העבודה שבוצעה על ידו בפועל בלבד ,ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי המזמינה בקשר לכך ,לרבות לעניין אובדן רווחים ,שכר בטלה ,אובדן הזדמנויות עסקיות וכיוב'. סיכוני אי בהירות והוראות נוספות .35 א. הפירוט המצוי במכרז זה ,בכל הנוגע לעבודות שביצוען נדרש ,אינו גורע מחובת המשתתפים לערוך בעצמם ועל חשבונם את כל הבירורים הדרושים להם לשם הגשת הצעתם למכרז .עם הגשת ההצעה ,ייראה המשתתף כמי שהצהיר כי כל העובדות והנסיבות ,בכל הכרוך והקשור במכרז זה ,ידועות ונהירות לו ,וכמי שערך את כל הבירורים והבדיקות שהיו נחוצים לו לשם הגשת ההצעה .לא תישמענה טענות מפי משתתף כלשהו ,בדבר טעות ,הטעייה או אי ידיעה ביחס לפרט כלשהו הקשור במכרז ו/או בהצעה או מופיע בהם ,או שאינו מופיע בהם ,או בדבר מצגים כלשהם שהוצגו למשתתף מטעם מאן דהוא ,פרט לאמור במסמכי המכרז ,לתשובות שניתנו לשאלות ההבהרה בכתב ולמידע שתועד בפרוטוקול ממפגש המשתתפים .עצם הגשת ההצעה במכרז תיחשב להבעת הסכמתו של המשתתף לכך שהסיכון של אי-בהירות במסמכי המכרז ו/או בהצעה יוטל עליו ,והמחיר שהמשתתף נקב בהצעתו משקף גם סיכון זה. ב. המשתתפים מודעים לכך ,שהודעת המזמינה על זכייה במכרז לא מהווה התחייבות משפטית ,ולפיכך היא אינה אכיפה בבית משפט או בכל הליך משפטי אחר ,והיא אינה יכולה לשמש עילה לתביעה כלשהי כנגד המזמינה .הודעת הזכייה לא תהווה כריתת חוזה עם המציע שקיבל את הודעת הזכייה .רק לאחר חתימה של המזמינה על החוזה תהיה המזמינה מחויבת כלפי הזוכה בקשר לפרויקט .מובהר בזה במפורש ,כי חוזה ההתקשרות עם המשתתף שהוכרז זוכה במכרז זה לא ייחתם, אלא לאחר שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן ,במצטבר: 30 ()0 תוך עשרים ואחד ( )30ימים מקבלת ההודעה על זכייה ,המציא המשתתף לידי מוריה ראיה המאשרת את העסקתם של בעלי התפקידים המפורטים בסעיף 11.28של פרק המוקדמות במכרז זה .העתק נאמן למקור של חוזה ההתקשרות עם כל בעל תפקיד ,כאמור ,ייחשב כראיה מספקת לעניין סעיף זה. ()3 תוך שלשים ימים ( )21ימים מקבלת ההודעה על זכייה ,המציא המשתתף לידי מוריה את ערבות הביצוע הנדרשת ממנו ,בהתאם להוראות שבחוזה הקבלנים ובמכרז זה. ()2 תוך ארבעים וחמישה ( )45ימים מקבלת ההודעה על זכייה ,המציא המשתתף לידי מוריה אישור בדבר עריכת ביטוחי המשתתף ,אם יידרש המשתתף לערוך ביטוחים כאמור בהתאם להוראות חוזה הקבלנים ,או שילם את חלקו בפרמיות הביטוח ,בשיעור שקבעה מוריה בהתאם לסמכויותיה פי חוזה הקבלנים. ()4 תוך עשרים ואחת ( )30ימים מקבלת ההודעה על זכייה ,המציא המשתתף לידי מוריה תיאור טכני של העבודה ( )Method Statementבהתאם להוראות סעיף 11.40לפרק המוקדמות במכרז זה. ככל שהקבלן הזוכה לא ימלא אחר התנאים בתוך פרק הזמן שנקבע כאמור ,תהא מוריה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להחליט אם להאריך את פרק הזמן או לבטל את הודעת הזכייה ולפנות אל המשתתף שדורג במקום השני לאחר הקבלן הזוכה ולהתקשר עמו בחוזה לביצוע העבודות נשוא מכרז זה .כמו כן תהיה מוריה רשאית להורות על חילוט ערבות המכרז שמסר הקבלן ,במקרה כאמור ,וזאת לפי שיקול דעתה. ג. משתתף הסבור כי החלטת המזמינה במכרז התקבלה שלא כדין יהיה רשאי ,כמובן, לעתור לבית המשפט בבקשה לבטל או לשנות את ההחלטה; ואולם המשתתפים מוותרים על סעד של פיצויים בגין החלטות המזמינה בקשר למכרז; ובכלל זה בגין החלטה שלא כדין על הכרזה על זוכה. תחולת הדין ,סמכות השיפוט ,ושפת המכרז: .36 א. על המכרז ועל היחסים שבין המזמינה והמשתתפים ,ובכלל זה על מערכת היחסים שבין המזמינה לבין הזוכה במכרז -יחול הדין הישראלי ,ודין זה בלבד. ב. בתי המשפט המוסמכים בירושלים ,והם בלבד ,יהיו בעלי הסמכות העניינית לדון בכל עניין הקשור במכרז או בהסכם ההתקשרות במסגרתו ,ובכלל זה בכל תביעה 31 הקשורה במכרז או בהסכם ההתקשרות במסגרתו ,לרבות לאחר ביטולם של המכרז או הסכם ,אם בוטלו. כתובות למשלוח הודעות .3. כתובתו של איש הקשר ,כפי שנמסרה על ידי המשתתף או המציע בשלב רכישת מסמכי המכרז ,תשמש כתובת למשלוח הודעות בקשר עם מכרז זה .הודעה אשר תישלח בדואר רשום תיחשב כהודעה שהגיעה ליעדה בתוך שבעים ושתים שעות מן המועד בו נמסרה למשלוח בבית הדואר. 32 נספחים למכרז כל הטפסים שיש למלא הם תבניות מחייבות .יחד עם זאת ,ככל שאין די מקום למילוי הפרטים ,יש לשכפלם בהגדלה ולמלא את הפרטים הדרושים באופן ברור וקריא. 33 נספח א' -טופס הצעה והצהרת משתתף לכבוד "מוריה" – חברה לפיתוח ירושלים בע"מ כיכר ספרא 2 ירושלים ג.א.נ,. הנדון :הצעה במכרז מס' .....................................לביצוע עבודות כרייה כהכנה להקמת חניון תת- קרקעי במתחם שד' שז"ר (להלן – "המכרז") אנו הח"מ ,__________________________________ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,לרבות מסמכים אשר לא צורפו אליו אך נחשבים כחלק בלתי נפרד ממנו, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: .0הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם .אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז ,ולא נציג כלפיכם דרישות ו/או תביעות כלשהן המבוססות על טענה בדבר אי ידיעה ו/או אי הבנה של האמור במסמכי המכרז. .3אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז .הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לספק לכם את השירותים נשוא המכרז ,בהתאם לתנאיו. .2הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .4הצעה זו היא בלתי חוזרת והיא אינה ניתנת לביטול או לשינוי .היא תעמוד בתוקפה עד ליום ______________________ (תשעה חודשים ממועד הגשתה). 34 .5להבטחת קיום הצעתנו זו ,אנו מוסרים לכם ערבות בנקאית ,כנדרש על פי תנאי המכרז .אנו מסכימים כי אתם תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ,אם תתקבל על ידכם, התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת שלנו כלפיכם. .6היה והצעתנו זו תתקבל ונוכרז כזוכים במכרז ,נמציא לידיכם ערבות ביצוע ,כנדרש על פי תנאי המכרז ,וזאת בתוך שבעה ימים מן המועד בו תמסרו לנו את הודעת הזכייה וכתנאי לכניסתה של ההתקשרות עמכם לתוקף. ..היה ומסיבה כלשהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו כלפיכם ,על פי הצעתנו זו ,אנו מסכימים כי הערבות שמסרנו לידיכם תחולט על ידכם ,וסכומה ייחשב כסכום של פיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין נזקים ו/או הוצאות אשר ייגרמו לכם כתוצאה מהפרת תנאי הצעתנו או מחזרתנו מן ההצעה לאחר הזכייה. .8הצעתנו זו ניתנת במסגרת המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי היסוד שלנו והיא חתומה בידי מורשי חתימה המוסמכים כדין לפעול מטעמנו בכל הקשור והכרוך למכרז ולביצוע העבודות על-פיו. .8ההצעה: אנו מציעים לבצע את העבודות נשוא המכרז ,על פי תנאיו ,בתמורה כדלקמן (יש למלא במשבצת המתאימה ולבחור אפשרות אחת בלבד מבין השלוש): אפשרות ראשונה :שיעור הנחה ביחס למחירי כתב הכמויות המצורף למכרז אפשרות שנייה :ביצוע במחירים הקבועים בכתב הכמויות המצורף למכרז, ללא הנחה או תוספת אפשרות שלישית :שיעור תוספת ביחס למחירי כתב הכמויות המצורף למכרז יש לנקוב את השיעור באחוזים במשבצת זו: יש לסמן Vבמשבצת זו: יש לנקוב את השיעור באחוזים במשבצת זו: ______________ ________ % ___________% שיעורי ההנחה או התוספת מתייחסים באופן אחיד לכל המחירים המופיעים בכתב-הכמויות. 35 .01הנחיה לתשלום פיצוי במקרה של ביטול המכרז במקרה של ביטול המכרז ,יופקדו הפיצויים שיגיעו לנו בהתאם לתנאי המכרז (ככל שיגיעו) לחשבון הבנק שפרטיו להלן: שם החשבון מס' החשבון שם הבנק שם הסניף מספר וכתובתו הסניף חתימות בשם המשתתף :במקרה של מיזם משותף – יש להגיש טופס זה בחתימת מורשי חתימה מטעם כל השותפים במיזם שם מס' ת.ז / .דרכון __________ שם מס' ת.ז / .דרכון __________ אישור אני הח"מ ,_________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה כי היום ,____________ ,הופיעו בפניי ה"ה ____________________ ,ת.ז / .דרכון ________________ מס' _____________ ו- ____________________ ,ת.ז / ____________________ .דרכון _____________ מס' ___________________ ,שהם מוסמכים בשם ________________________ (להלן – "המשתתף") לחתום על מסמך זה ,ולאחר שבדקתי כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות הדרושות, על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין ,לצורך ההשתתפות במכרז מס' _____________________ שפרסמה מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ ,חתמו הנ"ל על מסמך הצעה זה בפניי .הנני מאשר/ת כי החותמים על מסמך זה הוסמכו כדין לחתום עליו בשם המשתתף. חתימה וחותמת עו"ד 36 נספח ב' – כתב ערבות אוטונומית תאריך____________ : לכבוד "מוריה" – חברה לפיתוח ירושלים בע"מ כיכר ספרא 3 ירושלים ג.א.נ,. הנדון :כתב-ערבות אוטונומית על פי בקשת ______________________ ,חברה /חברה זרה מספר __________________ (להלן – "המבקשת") ,אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ___________________ .אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הנ"ל ,וזאת בתוך ארבעה עשר ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ומבלי שתחול עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשת ,בהליך משפטי או בכל דרך אחרת .אנו לא נטען כלפיכם כל טענה בקשר עם דרישת התשלום ,על פי כתב ערבות זה ,לרבות טענות אשר עשויות להיות למבקשת כלפיכם .אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום ,על פי כתב ערבות זה ,באופן מלא או לשיעורין ,ובלבד שסך דרישותיכם הכולל לא יעלה על הסכום הנקוב בכתב- ערבות זה .דרישות תשלום על פי-כתב ערבות זה ,תישלחנה אלינו לכתובת כמפורט להלן: שם בנק /חברת ביטוח________________________ : שם סניף ומספרו (לגבי בנק)_____________________ : כתובת דואר למשלוח הדרישה___________________ : מספר פקסימיליה____________________________ : דרישות לתשלום ,על-פי כתב ערבות זה ,ניתן לשלוח גם בדואר ,גם במסירה אישית וגם בפקסימיליה. ערבות זו תהיה בתוקף עד סוף יום העסקים בתאריך____________________ ועד בכלל .דרישה שתגיע אלינו לאחר תאריך זה לא תיענה .לאחר המועד הנ"ל ,ערבות זו תהיה בטלה ומבוטלת .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה בכל דרך שהיא. ולראיה באנו על החתום; חתימת בעלי זכות חתימה וחותמת התאגיד 37 נספח ג'- טופס הצהרה על שינויים במצב הפיננסי של המציע הצהרה ביחס לשינויים במצב הפיננסי של המציע אנו הח"מ ,______________________________ ,מצהירים ומאשרים בזה כי החל מיום ________________ ,התרחשו השינויים במצבה הפיננסי של חברתנו כדלקמן: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ חתימה אישור של החשבון כרואה המשמש ________________________, הח"מ, אני _____________________________ (להלן – "החברה") מאשר בזה כדלקמן :הצהרה זו נחתמה כדין על ידי מורשי החתימה של החברה ,לאחר שכל האישורים הדרושים לשם מתן החתימות כאמור ניתנו כדין ,החתימות על גבי הצהרה זו מחייבות את החברה לכל דבר ועניין והמידע הכלול בהצהרה זו הנו נכון ומדויק. תאריך חתימה 38 נספח ד' – /הצהרה על ניסיון בעבודות בשיטת NATM תאריך________________ : לכבוד מוריה – חברה לפיתוח ירושלים בע"מ כיכר ספרא 3 ירושלים ג.א.נ,. הנדון :פירוט עבודות מנהור שביצעה חברתנו בשיטת –NATMהצהרה בהתאם לסעיף (6ב) למכרז מס' ( ........................להלן – "המכרז") בשם _________________________ (להלן – "החברה") ,הננו מתכבדים להצהיר בזה ,כי החברה ביצעה ,במהלך עשר השנים שקדמו למועד הגשת הצעתה במכרז ,עבודות מנהור בשיטת ,NATMעל פי הפירוט המופיע בטבלה שלהלן: שם המזמין תיאור העבודה מועד תחילת ביצוע מועד סיום ביצוע היקף כספי פרטי איש קשר אצל המזמין פי על חשבונות מאושרים שם מס' טלפון דוא"ל הטופס הוא דוגמא .יש להעתיקו ולמלא את הפרטים באופן ברור .ניתן להוסיף מספר רשומות כנדרש לפי הצורך. לתמיכה בהצהרתנו זו ,אנו מצרפים העתקים של חשבונות חלקיים /סופיים המעידים על סוג העבודות שבוצעו ועל היקפן. בכבוד רב, _________________ חתימה וחותמת התאגיד 39 נספח ד' – 4הצהרה על ניסיון בעבודות כרייה של אולמות במרחב עירוני המסמך הוא דוגמא של פורמט מחייב .ניתן להעתיק ולמלא בטבלה רחבה יותר תאריך________________ : לכבוד מוריה – חברה לפיתוח ירושלים בע"מ כיכר ספרא 3 ירושלים ג.א.נ,. הנדון :פירוט עבודות שביצעה חברתנו בתחום הכרייה של אולמות תת-קרקעיים במרחב עירוני – הצהרה בהתאם לסעיף (6ג) למכרז מס' ( ........................להלן – "המכרז") בשם _________________________ (להלן – "החברה") ,הננו מתכבדים להצהיר בזה ,כי החברה היא בעלת ניסיון בביצוע עבודות כרייה של אולמות במרחב עירוני ,לא בשיטת ,Cut & Coverכמפורט בטבלה שלהלן: שם המזמין תיאור העבודה מועד תחילת ביצוע מועד סיום ביצוע מידות שנכרו אורך האולמות פרטי המזמין גובה רוחב שם איש מס' טלפון קשר אצל דוא"ל לתמיכה בהצהרתנו זו ,אנו מצרפים העתקים של חשבונות חלקיים /סופיים המעידים על סוג העבודות שבוצעו ועל היקפן. בכבוד רב, חתימה וחותמת התאגיד 40 נספח ד' – 5תצהיר בהתאם לסעיף /ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ז 8906 - תצהיר אני הח"מ ,______________________ ,נושא/ת תעודת זהות שמספרה _________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת ,שאם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית-משפט ,מצהיר/ה בזה כדלקמן: .0 אני משמש/ת _____________________ ומתוקף תפקידי זה גם כמורשה/מורשית חתימה אצל __________________________ (להלן – "המשתתף"). .3 אני עושה תצהירי זה להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף הקבועים בסעיף (6ט) למכרז מס' ________________ אשר פורסם על ידי "מוריה" – חברה לפיתוח ירושלים בע"מ לביצוע עבודות כרייה כהכנה להקמת חניון תת-קרקעי במתחם שד' שז"ר בירושלים (להלן – "המכרז"). .2 א. המשתתף לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א – 0880ו/או לפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז – 088.או; ב. המשתתף הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א – 0880ו/או לפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז – ,088. אך בין מועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת הצעתו של המשתתף במכרז חלפה למעלה משנה. .4 האמור בסעיף 2לתצהירי זה נכון גם לגבי כל אחד מאלה: א. בעל השליטה במשתתף. ב. תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו דומה במהותו לזה של המשתתף. ג. מי שאחראי מטעם המשתתף על תשלום שכר עבודה. 41 ד. אם המשתתף נשלט שליטה מהותית – תאגיד אחר אשר נשלט גם הוא שליטה מהותית בידי מי ששולט במשתתף ("חברה אחות"). 5. המשתתף או מי ממנהליו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון. .6 הנני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי ,החתימה דלהלן חתימתי ,ותוכן תצהירי אמת. חתימת המצהיר2ה אישור אני הח"מ ,_________________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי היום ,_____________ ,הופיע/ה בפניי מר /גב' __________________________ ,אשר זוהה/תה על פי תעודת זהות שמספרה ____________________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת ,שאם לא ייעשה /תעשה כן יהא /תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות האמור בתצהיר זה וחתם/ה עליו בפניי. חתימת המאשר 42 נספח ה – נספח לחוזה הקבלנים נספח לחוזה התקשרות -קבלנים שנערך ונחתם ביום ________________ בין: מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ (להלן – "מוריה") לבין: ___________________________________________________ (להלן – "הקבלן") .0הוראות אלה באות להשלים את ההוראות הקבועות בחוזה התקשרות שנחתם בין הצדדים ביום ________________ ,על פי מכרז מספר ____________ לביצוע עבודות כרייה של חניון תת-קרקעי במתחם שד' שז"ר בירושלים (להלן – "החוזה העיקרי"). .3ביצוע עבודות באמצעות עובדים זרים א .לא תותר העסקת עובדים זרים ,אלא לאחר קבלת אישור כדין .כל הכרוך בקבלת אישורים כאמור ,וכל הוצאה הכרוכה בקבלת אישורים או ביישומם -הם באחריות הקבלן .מבלי לגרוע מהאמור: 43 ב .מוסכם בזה במפורש ,כי הקבלן ישא באחריות המלאה והבלעדית לטיפול בכל הסוגיות שיהיה צורך לטפל בהן לצורך הבאת עובדים זרים לביצוע העבודות נשוא החוזה המקורי ,ובכלל זה ידאג הקבלן לקבלת אשרות העבודה המתאימות מאת גורמי ההגירה הרשמיים ולמילוי מלוא התנאים הדרושים על פי כל דין לשם החזקתן של האשרות הנ"ל בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות בידי נושאיהן. ג .עוד מובהר בזה ,למען הסר כל ספק ,כי ככל שיהיה לקבלן צורך בקבלת שירותים מאת עובד זר כלשהוא ,ובכלל זה גם עובדים המוגדרים כ"מומחים" (לרבות :מהנדסים ,מנהלי עבודה ,מנהלי פרויקטים ,הנדסאים וכיוב') או שהוגדרו כ"מומחים" בתהליך קבלת אישור העבודה -תחול עליו העלות המלאה של העסקתם ,על כל מרכיבי שכרם ,הטבות סוציאליות, ביטוחי בריאות וביטוחים נוספים ,דיור ,תחבורה ,הטסה וכל תשלום נוסף שיהיה כרוך בהעסקה של עובדים כאמור ,ולא תישמע כל טענה של הקבלן כלפי מוריה ו/או כלפי כל גורם מטעמה ,כי הוא זכאי לשיפוי בגין עלויות כאמור. ד .עוד מובהר בזה במפורש ,כי עיכובים בקבלת אישורים הדרושים לקבלן לצורך העסקה של עובד זר ,לרבות מומחה ,או שלילת בקשות של הקבלן לקבלת אשרות עבודה בישראל עבור עובד כאמור ,לא יהוו עילה להארכת משך ביצוע העבודות על-פי החוזה העיקרי או להגדלה בהיקף הכספי של החוזה ,בשום מקרה ונסיבות .על הקבלן לקחת בחשבון ,כי הליכי קבלת אשרות עבודה עבור נתינים זרים ,במיוחד בענף המומחים ,עשויים לארוך חודשים ארוכים במקרים מסוימים ,ועשויים לחייב נשיאה בעלויות העסקה על פי דרישות הדין הישראלי ,ועל כן עליו לקחת עניין זה בחשבון ולהיערך בהתאם. ה .עוד על הקבלן להביא בחשבון ,כי לצורך העסקת עובד זר בענף המומחים, קיימות דרישות של מנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים של רשות האוכלוסין וההגירה ,לרבות דרישה להבטיח רמת שכר מסוימת ,דרישה לערוך עבור העובד ביטוח רפואי ודרישות נוספות אשר מילוין כרוך בעלות כספית נכבדה .מוריה מפנה את תשומת לב הקבלן לקיומם של תנאים אלה, אשר התייחסות אליהם ניתן למצוא בפרסומים רשמיים של רשות 44 האוכלוסין וההגירה ,באתר האינטרנט .www.piba.gov.ilעל הקבלן לבדוק תנאים אלה ולקיימם במלואם .מובהר בזה כי האחריות לבדיקת התנאים כאמור חלה בלעדית על הקבלן ,ואין בעצם ההפניה של הקבלן לקיומם משום קבלת אחריות של מוריה או התחייבות שלה כלפי הקבלן בעניין זה. ו .הפרת הוראה מהוראות נספח זה תיחשב להפרה יסודית של החוזה העיקרי ותקנה למוריה את כל הזכויות כלפי הקבלן במקרה כאמור ,בהתאם להוראות החוזה העיקרי. ז .מובהר בזה ,כי כל עיכוב שייגרם בקבלת אשרות עבודה עבור עובדים זרים, כאמור ,לא יהווה ,בשום מקרה ונסיבות ,נימוק שיצדיק את הארכת משך ביצוע העבודות אשר לו התחייב הקבלן ,על פי החוזה העיקרי. .4הקשר עם קבלנים אחרים א .הוראות סעיף זה באות להחליף את הוראות סעיף 33לחוזה הקבלנים של "מוריה". ב .הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה ,לפי הוראות מנהל הפרויקט ,לכל גוף ציבורי או גוף )הפועל מכוח סמכות שבדין כדוגמת חברת החשמל ,מקורות, בזק ,חברות הכבלים וכיוצא באלה וכן לבאים מטעמם( (להלן בסעיף זה: "הגוף הציבורי") הן באתר העבודות והן בסמוך אליו ,וכן ישתף ויתאם פעולה איתם ,יאפשר להם את השימוש הסביר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על-ידו ויבצע כל דבר אחר – הכל בהתאם להוראות שבמפרט הכללי ולהוראות מנהל הפרויקט ,ומבלי שיהא בדבר כדי לפגוע באופן מוחשי ביכולתו של הקבלן למלא התחייבויותיו לפי חוזה זה. ג .סבר הקבלן כי נגרמו לו ,או כי עתידות להיגרם לו ,הוצאות נוספות בגין עבודת הגוף הציבורי כמשמעותו בסעיף-קטן (ב) לעיל ,יפנה למנהל 45 הפרויקט .הוצאות שנגרמו לקבלן בפועל כתוצאה מעבודת קבלן אחר כאמור לעיל יוסדרו בכפוף להוראות סעיף 61לחוזה העיקרי. ד .המזמין רשאי להורות בכתב על ביצוען באתר של עבודות ,שאינן כלולות בחוזה זה ,על ידי קבלנים אחרים במהלך נוכחותו ועבודתו של הקבלן במקום (להלן בהתאמה" :קבלנים אחרים" ו" -עבודות אחרות") ויחולו הוראות אלה: .iאם המזמין הורה בכתב לקבלן להתקשר עם הקבלנים האחרים לביצוע העבודות האחרות ,יפעל הקבלן לביצוע ההתקשרות ומבלי שיהא בהוראת המזמין כדי לפגוע באופן מוחשי ביכולתו של הקבלן למלא התחייבויותיו לפי חוזה זה .בכל מקרה לא יהא תוקף להתקשרות כאמור בטרם ניתן לה אישורו של המזמין והמזמין רשאי לסרב לתת את אישורו להתקשרות על פי שיקול דעתו המוחלט .אישר המזמין את ההתקשרות ,יהא הקבלן זכאי לתמורה נוספת בגין הסיוע הכולל לביצוע העבודות האחרות ובגין טיפולו בהתקשרות עם הקבלנים האחרים ,בשיעור של 6%מהיקף העבודות האחרות שבוצעו לפי סעיף-קטן זה. .iiאם המזמין התקשר עם הקבלנים האחרים במישרין ,לא ימנע הקבלן מהקבלנים האחרים סיוע סביר בעבודתם באתר וישלבם בעבודה הרגילה והתקינה של האתר .הקבלן יהא זכאי לתמורה נוספת בגין הסיוע הכולל לביצוע העבודות האחרות שתהיה 3% מהיקף העבודות האחרות שבוצעו לפי סעיף-קטן זה. .iiiבנוסף לאחוזים הנקובים בסעיפים קטנים ()Iו )II(-לעיל ,לפי העניין, הרי אם נדרש הקבלן לבצע בפועל עבודות נוספות ,מעבר לקבוע במסמכי החוזה ,למען הקבלנים האחרים ,יחולו על עבודות אלה הוראות סעיף 61לחוזה העיקרי. 46 ה .מובהר בזה ,כי זולת האמור בסעיף 2זה ,לא יהא הקבלן זכאי לתמורה נוספת כלשהי בשל עבודתם של קבלנים אחרים באתר ,המבצעים עבודות שהן חלק מן הפרויקט. ו .הורה המזמין לקבלן להתקשר עם קבלן אחר ו/או התקשר המזמין במישרין עם קבלן אחר לביצוע עבודות אחרות באתר ,ומצא מנהל הפרויקט ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,כי נגרם עיכוב בביצוע המבנה ביחס לאבני הדרך הקבועות בלוח הזמנים השלדי או ביחס למועד סיום ביצוע המבנה ,כתוצאה מאי עמידת הקבלן האחר בלוחות הזמנים שנקבעו לו ,ולסיבת העיכוב אין קשר עם הקבלן ,יהיה הקבלן זכאי לארכה להשלמת המבנה בכפוף להוראות סעיף 48לחוזה זה ,והכל בתנאי שלדעת מנהל הפרויקט הפיגורים כאמור השפיעו על לוח הזמנים בפועל של עבודות הקבלן בפרויקט מאותה עת ואילך ,באופן שהפיגורים האמורים מונעים מהקבלן ,ללא תוספת עלויות מצדו ,לעמוד בלוח הזמנים השלדי ו/או לסיים את המבנה במועד שנקבע לפי תנאי חוזה זה. .4שיפוי במקרה של תביעה בגין עיכוב בביצוע עבודות במקרים מסוימים א .הקבלן מאשר בזה במפורש כי ברור לו שביצוע העבודות נשוא החוזה העיקרי ייעשה במקביל לביצוע עבודות של קבלנים נוספים (להלן – "קבלני צד ג'") עמם התקשרה מוריה ,בסמיכות לאתר ביצוע העבודות שהוקצה לקבלן (להלן בסעיף זה – "אתר העבודות") ,ולעתים אף בתוך אתר העבודות ,והכל בהתאם להוראות סעיף 33לחוזה העיקרי. ב .מבלי לגרוע מהוראות סעיף 33הנ"ל ,מובהר בזה במפורש לקבלן כי עמידה קפדנית בלוחות הזמנים שייקבעו לביצוע העבודות נשוא החוזה העיקרי היא קריטית ,ועיכובים בביצוע עשויים לגרום למוריה נזקים כבדים ,לרבות עקב תביעות של קבלני צד ג' אשר הוטל עליהם לבצע עבודות באתרים סמוכים או באתר העבודות עצמו ולא יתאפשר להם להתחיל בעבודות שהוטלו עליהם במועד שנקבע לכך בהסכמים עמם .הקבלן מתחייב לשפות את מוריה בגין נזקים שייגרמו לה עקב אי עמידה של הקבלן בהתחייבויותיו על-פי 47 חוזה זה ,לרבות הוצאות משפטיות ו/או קנסות ו/או כל סכום אשר יושת על מוריה עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן. ג .הקבלן ישפה את מוריה ,על פי דרישתה הראשונה ,בגין כל תשלום אשר יוטל על מוריה לשלם לצד שלישי כלשהו ,לרבות כל קבלן צד ג' ,כאמור ,בגין עיכוב בביצוע עבודות ו/או התמשכות ביצוע שנגרמו עקב אי עמידה של הקבלן בלוחות הזמנים שנקבעו על פי החוזה העיקרי. ד .סמכויות קיזוז שניתנו למוריה על פי החוזה העיקרי תחולנה גם לעניין גביית השיפוי מהקבלן בהתאם לסעיף קטן (ג) לעיל. ה .אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סמכות אחרת שיש למוריה על פי החוזה העיקרי ,לרבות הסמכות להטיל קנסות ו/או לגבות הוצאות בגין פיגור ו/או איחור בביצוע העבודות. .5קנס בגין איחור בהשלמת העבודות א .על אף האמור בסעיף ( .3א) לחוזה הקבלנים של "מוריה" ,הקנס בגין איחור בהשלמה של עבודה או חלק מעבודה יהיה 0%מסכום החוזה הכולל לכל חודש של איחור או חלק ממנו. ב .לא תהיה הגבלה על סכום הקנס אשר ניתן לצבור בהתאם לסעיף קטן א' לעיל. .6נזיקין וביטוח א .הוראות סעיף 6זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,מחליפות את הוראות סעיפים 40 - /6בחוזה הקבלנים של "מוריה". 48 ב .אחריות לנזק .iמיום העמדת אתר העבודה ,כולו או חלק כלשהו ממנו ,לרשותו של הקבלן ועד גמר תקופת הבדק ,על הקבלן ,על חשבונו הוא ,לנקוט את כל האמצעים המתחייבים לשם שמירה על כל הבתים ,הקירות, הגדרות ,הדרכים ,השבילים או כל דבר אחר השייך לאזור כלשהו, ואשר עשוי להינזק כתוצאה מן העבודה .על הקבלן לתקן ,לשביעות רצונם המלאה של מוריה ו/או של כל בעל נכסים אחר ,כל נזק שייגרם ,כאמור .הקבלן חייב לבדוק את כל המבנים הסמוכים למקום העבודות ו/או בכל מקום אחר המושפע ו/או יכול להיות מושפע מן העבודות ,לפי טיב ומהות העבודות ,וללמוד את כל תנאיהם ו/או השפעת העבודות עליהם. .iiלא תיקן הקבלן נזקים שנגרמו ,כאמור לעיל ,או לא ביצע את הבדיקות כנדרש ,תהא מוריה רשאית לעשות זאת בעצמה ,ולחייב את הקבלן בהוצאות אשר תיגרמנה למוריה עקב כך ,לרבות בדרך של ניכוי ההוצאות ,כאמור ,מכל סכום המגיע ,או שיגיע ,לקבלן מאת מוריה בכל זמן שהוא ,או בכל דרך אחרת .למען הסר ספק, מובהר בזה כי כל פעולה של מוריה ,כאמור בסעיף זה ,תיעשה מבלי לגרוע מכל אחריות ו/או חבות אחרת של הקבלן ,על פי חוזה זה ועל פי כל דין ,בין כלפי מוריה ובין כלפי כל צד שלישי אחר. .iiiהקבלן יתקן על חשבונו ,ובמהירות המירבית ,כל נזק שנגרם לעבודה מכל סיבה שהיא ,למעט נזק כמפורט בסעיף קטן VIIIלהלן לגביו יחול האמור שם ולמעט נזקים שנגרמו על ידי גורמים אחרים שאינם מהווים עובדים של הקבלן או קשורים בו או שהקבלן אחראי על עבודותיהם ,אלא אם ניתנים היו הנזקים למניעה בהשגחה סבירה של הקבלן .הקבלן מתחייב שעם השלמתה תהיה העבודה במצב תקין ותתאים בכל פרטיה להוראות ההסכם. החלטת המפקח לגבי הגורם האחראי לנזק תחייב את הקבלן. .ivבסעיפי משנה XI – iיכלול המונח "עבודה" ,אף את עבודותיהם של קבלנים אחרים או גורמים אחרים הפועלים באתר העבודה ,לרבות 49 עבודות הכנה ועבודות הגובלות באתר העבודה ,וכן חומרים ,ציוד או מערכות הקשורים בביצוע העבודה. .vבמסגרת השגחת הקבלן על העבודה ,כאמור בסעיף ב לעיל ,ינקוט הקבלן ,על חשבונו ,את כל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים ,הציוד והמוצרים המשמשים בביצוע העבודה ,ועל אתר העבודה וחלקי העבודה ,מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה ,שטפונות ,רוח ,שמש ,השפעות אקלימיות אחרות ,וכדומה. הקבלן יתקן ,על חשבונו ,כל נזק שנגרם עקב גורם מן הגורמים הללו בתוך פרק הזמן שיקבע המפקח. .viכמו כן ,ינקוט הקבלן ,על חשבונו ,את כל האמצעים הדרושים להגנת אתר העבודה וחלקי העבודה מפני גשמים ו/או מפני כל מקור מים אחר ,לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות ,שאיבת מים ,סתימת תעלות ניקוז ,כיסוי ביריעות וביצוע איטומים זמניים וכדומה ,הכל לפי הצורך ובהתאם לדרישת המפקח ולשביעות רצונו. בכל מקרה של חדירת רטיבות ,יסלק הקבלן את הנוזלים ,ייבש את המקום שנרטב ויתקן ויחליף על חשבונו את כל העבודות והחומרים שנרטבו. .viiהוראות סעיפים vi – iלעיל תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שיבוצעו על ידו בתקופת הבדק, אף לאחר מתן תעודת השלמה. .viiiנוסף על אחריותו האמורה לעיל ,ומבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,יהיה הקבלן אחראי גם לכל נזק שייגרם לעבודותיהם של קבלנים או גורמים אחרים המבצעים עבודות בנכס ,באם אותו נזק נגרם עקב רשלנות או זדון הקבלן או מי מטעמו. .ixבכל מקרה של נזק לעבודה שנגרם כתוצאה משימוש מוריה או מי מטעמה בעבודה ,או בחלק ממנה לאחר מתן תעודת השלמה ,יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם האפשרי ,אם ובמידה שמוריה 50 תדרוש ממנו לעשות כן ,והוצאות התיקון יחולו על מוריה ,אלא אם היה הנזק מסוג הנזקים שהקבלן אחראי להם על פי הסכם זה. .xעל אף האמור לעיל ,אם תוך שימוש סביר בעבודה ע"י מוריה ייגרמו נזקים החורגים מן הנזקים אשר צפויים להיגרם משימוש סביר ,וזאת כתוצאה מביצוע לקוי של העבודה -יחולו הוצאות התיקון כולן על הקבלן. .xiבכל מקרה של נזק לעבודה שנגרם על ידי כח עליון ,יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם האפשרי ,אם המנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על מוריה בהתאם למחיר שיסוכם מראש על יסוד מחירי הסכם זה. .xiiמבלי לגרוע מכלליות כל האמור בסעיפים xi – Iלעיל ,מתחייב הקבלן לשמור על העבודה גם בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח. ג .תיקון נזקים לכביש ,למובילים וכיו"ב .iהקבלן יהיה אחראי לקבלת מידע מהרשויות המוסמכות העירוניות, חברת "בזק" ,חברת החשמל ,חברת הגיחון ,משרד הבטחון וכל רשות מוסמכת אחרת ,לפני התחלת העבודה ,בקשר לקיום מתקנים שאינם נראים לעין או שאין לגלותם תוך הסתכלות רגילה בשטח העבודה. .iiהקבלן אחראי ,לדאוג לתיקונו המיידי של כל נזק או קלקול שייגרם לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,גדר ,חצר-מבנה ,בית ,רשת מים ,ביוב, תשתיות תיעול ,רשתות חשמל ,רשתות טלפון ,הולכת מידע ,או מובילים אחרים וכיו"ב ,תוך כדי ביצוע העבודה ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש בקשר לביצוע העבודות .כל תיקון של נזק ,כאמור ,ייעשה על חשבונו הבלעדי של הקבלן באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על תיקון הנזק והוא ישא בכל ההוצאות הכרוכות. 51 .iiiאם לשם ביצוע ההסכם יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק למובילים ו/או לכביש ,לגשר ו/או לדרך כל שהיא ,אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים ,יודיע הקבלן בכתב למפקח ,לפני ההעברה ,על פרטי החפץ שיש להעבירו ,ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. .ivמוריה תהא רשאית לתקן את הנזקים שהקבלן אחראי להם לפי סעיף קטן ( )IIלעיל ,על חשבון הקבלן ,והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים והקלקולים האמורים .מוריה תהיה רשאית לגבות את מלוא ההוצאות ,כאמור ,או לנכותן מכל סכום המגיע ,או שיגיע ,לקבלן מאת מוריה ,בכל זמן שהוא ,וכן תהא מוריה רשאית לגבות את מלוא ההוצאות ,כאמור ,מהקבלן בכל דרך אחרת .האמור בסעיף קטן זה אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויות כלשהן שיש לו על פי חוזה זה ו על פי כל דין. .vהקבלן ישפה את מוריה ו/או את המפקח בגין כל נזק שייגרם להם ובגין כל תביעה שתוגש נגדם ו/או תשלום שיחויבו בו בשל נזקים שנגרמו למובילים כתוצאה מביצוע העבודה (כולל הוצאות ושכ"ט עו"ד) ו/או בשל כל נזק ישיר או תוצאתי שייגרמו עקב נזקים שייגרמו למובילים כאמור. ד .נזקים לגוף או לרכוש .iהקבלן מקבל על עצמו אחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה ,או נזק ,כלשהם ,בלי יוצא מן הכלל ,שייגרמו מכל סיבה או עילה שהן ,למוריה ו/או עובדיה ו/או לכל אדם אחר ,בלי יוצא מן הכלל ,בין בגוף ובין ברכוש ,בין אם על ידי הקבלן ,ובין על ידי עובדיו ,מועסקיו ,שליחיו ,קבלני המשנה שלו ועובדיהם ,בכל הכרוך והקשור ,במישרין או בעקיפין בעבודה לפי חוזה זה ו/או בביצועה ו/או באופן ביצועה .הקבלן יפצה בשלמות את מוריה ,ו/או את הניזוק/ים ,לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיעו לו(/ה)(/הם). 52 .iiהקבלן משחרר בזה לחלוטין ומראש את מוריה ,עובדיה ,שלוחיה ושולחיה – זולת הקבלן עצמו וכל מי מטעמו – מכל אחריות וחבות בגין כל תאונה ,חבלה או נזק כנ"ל ,כלפי כל אדם ,מכל עילה שהיא. שום אחריות או חבות ,לפי דין או עילה כלשהם ,בלי יוצא מן הכלל, לא תחול על מוריה ,עובדיה ,שלוחיה ושולחיה – זולת הקבלן עצמו. הקבלן מקבל על עצמו כל אחריות וחבות כנ"ל – בגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל ,כלפי כל אדם .האמור בסעיף זה בא להוסיף על אחריות הקבלן על פי כל דין ולא לגרוע ממנה. ה. נזיקין לעובדים .iלצורך ביצוע העבודות (כולל עבודות של קבלני משנה וגורמים אחרים שיועסקו על ידי הקבלן) ,נוטל הקבלן על עצמו את החובות המוטלים על מבצע הבניה ,מנהל העבודה ,המחזיק במקום העבודה, והמעביד לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש] ,תש"ל 08.1 - (להלן " -פקודת הבטיחות בעבודה") ולפי חוק ארגון הפקוח על העבודה ,תשי"ד 0854 -וכן לפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה ,ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדוייק של כל ההוראות הכלולות בהם ,והכל אלא אם במסמכי המכרז או הבקשה לקבלת הצעות במסגרתם נבחר הקבלן לביצוע העבודות נקבע אחרת. .iiכמו כן ,יהיה הקבלן אחראי לביצוע מלא ומדוייק של הוראות הממונה על הבטיחות ויודיע על מינויו של הממונה על הבטיחות למשרד העבודה או לכל רשות אחרת ,כנדרש מכח כל דין ,עם העתק למוריה ,וזאת במקרה שתחול על הקבלן חובה למנות ממונה על הבטיחות ,כאמור. .iiiהקבלן מצהיר כי ידוע לו שמוריה ו/או המפקח ו/או מי מכוחם אינם "מנהל עבודה" כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודות תחול על הקבלן ועל מנהל העבודה מטעמו. .ivמוריה לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו .הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו של הקבלן, 53 כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא ,תוך כדי ביצוע העבודה ותוך כדי ביצוע עבודות בתקופות הבדק ובקשר לכך ,לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים ,חומרים ו/או מוצרים ,קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. הקבלן ישפה את מוריה בכל סכום בו תחויב מוריה בגין נזקים כאמור ,וזאת על פי דרישתה הראשונה של מוריה. .vהקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק ו/או פיצוי המגיעים על פי הדין לעובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם אשר נגרמו תוך כדי ביצוע העבודה .מוריה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בשיעור הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון מוריה. .viמבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הקבלן אחראי כלפי עובדיו והפועלים מטעמו וכלפי כל צד שלישי ,במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או לפי כל דין אחר ,לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה ובקשר לכך. .viiהקבלן ישפה את מוריה ו/או את המפקח ,לפי העניין ,באופן מלא ומוחלט ,כולל הוצאות משפטיות ,בגין כל תביעה או דרישה שתוגש נגד מי מהם בגין אירוע שהקבלן אחראי לו על פי סעיף זה. ו. נזיקין למקום העבודה .iמיום העמדת אתר העבודה ,כולו או חלק כלשהו ממנו ,לרשותו של הקבלן ועד לסיום העבודות וקבלת תעודת השלמה מאת המנהל, יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודה ולהשגחה עליה וישא הקבלן באחריות מלאה לשלמות המבנה ,העבודות והעבודות הארעיות שנעשו בקשר אתם .בכל מקרה של נזק ,פגיעה ,אובדן לעבודות, למבנה או לחלק מהם ,או לעבודות ארעיות כלשהן ,הנובע מסיבה כלשהי ,לרבות שיטפונות ,רוחות ,סערה ,שלגים וכיוצא באלה ,יהא הקבלן חייב לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ,באופן 54 שלאחר תיקון הנזק תהא העבודה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו לדרישות החוזה. .iiבסעיף זה יכלול המונח "עבודה" ,אף את עבודותיהם של קבלנים אחרים או גורמים אחרים הפועלים באתר העבודה ,לרבות עבודות הכנה ועבודות הגובלות באתר העבודה ,וכן חומרים ,ציוד או מערכות הקשורים בביצוע העבודה. .iiiהוראות סעיף קטן ( )Iלעיל תחולנה גם על כל נזק ,פגיעה ,או אובדן שנגרמו על ידי הקבלן ,תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידיו, בתקופת הבדק. .ivמבלי לפגוע באמור בסעיפים קטנים ( )Iו )II( -לעיל ,יבטח הקבלן את האתר ואת העבודה כנדרש בס"ק ( )Iו )II(-לעיל ,בביטוח מתאים אצל חברת ביטוח בישראל ,הכל כאמור בסעיף יג להלן .למען הסר ספק ,מובהר בזה כי אין בעריכתו של ביטוח כלשהו (בין אם נערך על ידי הקבלן ובין אם נערך ישירות על ידי מוריה) כדי לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי על פי דין ו/או על פי החוזה. .vלמרות האמור לעיל ,במקרים בהם יהיו הנזקים בגדר "נזקי מלחמה" ,כהגדרתם בסעיף 25לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א – ,0860יהא הקבלן חייב לתקן את הנזק בהקדם האפשרי, אם ובמידה שידרוש ממנו המנהל והוצאות התיקון יחולו על מוריה. .viלמען הסר ספק ,מובהר בזה כי אין באמור לעיל בסעיף ו זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לבדק ,בהתאם להוראות חוזה זה. ז .פיצוי מוריה בשל צו בית משפט .iאם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן ,יוצא כנגד מוריה או הקבלן צו מאת בית משפט ,יהיה הקבלן אחראי לפצות את מוריה בגין כל נזק ,בין ישיר ובין עקיף ,שייגרם לה בקשר עם הוצאת צו ,כאמור ,כל זאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי 55 שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל ,או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מהצו הנ"ל. .iiלעניין סעיף זה" :צו" – לרבות פסק-דין או החלטה למתן סעד זמני; "בית משפט" -לרבות כל ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת (לשכת ההוצאה לפועל ,ועדת ערר לתכנון ובנייה וכד'). ח .פיצוי ושיפוי מוריה הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את מוריה בגין כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש ,אם ומיד כאשר תוגש ,על ידי כל אדם ,בלי יוצא מן הכלל ,נגד מוריה ו/או נגד כל מי מעובדיה ,שלוחיה ושולחיה ,בגין כל תאונה ,חבלה או נזק אשר להם אחראי הקבלן כמפורט בסעיפים ב VI -לעיל ,ואשר נגרמו לכל אדם ,כולל למוריה ,ועובדיה ,או למי מהם .חובתו של הקבלן ,כאמור בסעיף זה ,תחול גם על הוצאות משפטיות במלואן (לרבות ,למען הסר ספק ,הוצאות שכ"ט עו"ד) ,שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם למוריה. ט .זכויות פטנטים וכיו"ב הקבלן ימנע כל נזק ממוריה ויפצה אותה על כל תביעה ,דרישה ,הליך ,נזק, הוצאה ,היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים ,סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש ,תוך כדי ביצוע העבודה ,במתקני העבודה ,במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי מוריה. כן ימנע הקבלן כל נזק ממוריה בגין פגיעה כאמור בזכויותיה בתוכניות ובמפרטים השונים בקשר לעבודה. י. פיצוי מוריה עקב אי קיום התחייבות הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי ,במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] או כל דין אחר ,לנזקים שייגרמו תוך ביצוע העבודה ובכל הכרוך והקשור עם ביצועה .אם תוגש נגד מוריה תביעה או דרישה לפיצוי על נזק שנגרם כתוצאה מהעבודה ,יהיה על הקבלן עם קבלת הודעה על כך מאת המנהל ,לסלק את התביעה או הדרישה ,כאמור .אם לא 56 ייעשה זאת הקבלן ,תוך זמן המתקבל על הדעת ,תהיה מוריה רשאית לבוא לידי הסכם עם התובע בתנאים שיראו לה וכל הסכומים שהיא תשלם ינוכו מהכספים המגיעים לקבלן ,כל זאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למוריה ,על פי כל דין. יא .ניכוי כספים מהקבלן מוריה תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים ,או שיגיעו לקבלן ,מאת מוריה ,את כל אותם הסכומים אשר מוריה תידרש או תחויב לשלמם ,עקב הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי פרק זה. יב .שמירת זכויות מוריה כל האמור לעיל אינו גורע מזכויותיה של מוריה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת ,לחלט כל בטוחה שניתנה על ידי הקבלן לגביית המגיע לה או להגיש נגד הקבלן ו/או מי מטעמו כל תביעה אחרת, לפי הצורך. יג .ביטוח מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב הקבלן לפעול ולקיים את דרישות הביטוח המפורטות בנספח הביטוחים המצורף להלן"(,פירוט הוראות בנושא ביטוח") ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, לערוך ולקיים את הביטוחים כמפורט בנספח הביטוחים ("פירוט הוראות בנושא ביטוח") ולהמציא למוריה את אישורי קיום הביטוחים המצורפים אליו. ולראיה באו הצדדים על החתום; מוריה הקבלן 57 נספח ו' – נספח ביטוחים – פירוט הוראות בנושא הביטוח .0מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב הקבלן בזה לערוך ולקיים, על חשבונו ביטוחים בהתאם להוראות המפורטות בנספח זה להלן .כל הביטוחים כאמור יהיו בתוקף החל מהיום בו יועמד אתר העבודות (כולו או חלקו) לרשות הקבלן או החל מהיום בו יחל הקבלן בביצוע העבודות (לפי המועד המוקדם שביניהם) והם יישארו בתוקפם עד אשר תודיע מוריה לקבלן כי העבודות הושלמו ונמסרו למוריה לפי המפורט בנספח זה להלן .כתנאי לתחילת העבודות באתר ,הקבלן ימציא למוריה אישורים בדבר קיום כל הביטוחים ,חתומים על ידי חברת הביטוח ,בנוסח המצורף להלן. .3מובהר בזאת כי מוריה תערוך את ביטוח העבודות הקבלניות והקבלן יחתום על הוראות בלתי חוזרות בנוסח המצורף להלן תחת הכותרת "נספח הוראות בלתי חוזרות". .2על הקבלן יחולו הכללים כמפורט להלן: .iהקבלן ישלם למוריה סכום של ( %0..5אחוז ושלושת רבעי האחוז) משכר החוזה, כהשתתפות בהוצאות מוריה בגין עריכת הביטוח (להלן – "דמי ההשתתפות") .דמי ההשתתפות כאמור ינוכו מכל חשבון וחשבון אשר ישולם לקבלן. .iiהקבלן מצהיר מראש ,כי הוא מסמיך את מוריה לערוך את ביטוח העבודות הקבלניות, כאמור ,ולא תשמע מפיו טענה ו/או תביעה כלשהי בקשר לתנאי ביטוח העבודות הקבלניות שתערוך מוריה. .iiiבכפוף למילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה ,מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח המבוטח על פי ביטוח העבודות הקבלניות ,תעביר מוריה לקבלן כספים מתוך תגמולי הביטוח שיתקבלו בפועל מאת המבטח (אם יתקבלו ,ולאחר ניכוי השתתפות עצמית) עד לגובה הסכום הדרוש לקימום האובדן או הנזק כפי שאושר על ידי המבטח והשמאי מטעמו. מודגש כי הקבלן הוא שישא בסכומי ההשתתפות העצמית וסכומים אלו ינוכו מחשבונות הקבלן כאמור ו/או יקוזזו מכל סכום אחר המגיע לקבלן ממוריה. .ivהקבלן אינו רשאי להסתמך על ביטוחי מוריה ,והוא מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה או דרישה או טענה מכל מין וסוג כלפי מוריה ו/או מי מטעמה באשר לתוכן או היקף 58 הביטוחים שתערוך מוריה ,תוכנם ,הכיסוי הניתן על פיהם ו/או עצם עריכתם וכי הוא מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך. .vמובהר ומוסכם בזה כי מוריה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ומבלי שתחול עליה חובת הנמקה ,לבצע שינויים בביטוחים שנערכו על ידה ,אולם כל שינוי שיש בו כדי לשנות לרעה את היקף הכיסוי הניתן לקבלן יובא לידיעת הקבלן בכתב ומראש. .4למען הסר ספק מובהר בזה ,בלשון שאינה משתמעת לשני פנים ,כי אין בעריכת הביטוחים, כאמור ,בין על ידי הקבלן ובין על ידי מוריה ,כדי לפטור את הקבלן מכל אחריות ו/או חבות אשר חלות ו/או יחולו עליו ,על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה ,בין כלפי מוריה ובין כלפי כל צד שלישי אחר. .5מובהר בזאת כי על הקבלן לבדו תחול החובה לתקן ,על חשבונו ,כל נזק שנגרם לעבודות ו/או לרכושו ו/או לפצות ו/או לשפות צד שלישי כלשהו בגין נזק שנגרם לו ,גם אם נזקים כאמור אינם מכוסים על פי הביטוחים שנערכו על פי האמור לעיל. .6הקבלן מאשר בזאת ,כי הוא פוטר את מוריה ואת הבאים בשמה ו/או מטעמה מאחריות לנזק תוצאתי כלשהו אשר נגרם ,לרבות עקב הפסקת העבודות ו/או השבתת כלים וציוד מכל סיבה שהיא. ..הקבלן ילמד בהקדם את תוכן הפוליסות ויהיה בקיא בכל תנאיהן (לפני תחילת העבודה) ,ויפעל כך שתנאים אלה לא יופרו .כן יודיע הקבלן למוריה מייד על כל אירוע העשוי להוות עילה לתביעה על פי ביטוח העבודות הקבלניות ,על פרקיו השונים ,ולשתף פעולה עם מוריה ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח במסגרת ביטוח הקבלנים. .8הקבלן יקיים את כל ההוראות הקבועות בחוקים ובתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל ההוראות של מכבי האש ו/או של כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ופעולות למניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות. .8הקבלן מתחייב לקיים את כל דרישותיהם של מוריה ו/או של המבטחים בכל הקשור להגנה ולשמירה על העבודות ,בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן ,לרבות בכל הנוגע להתקנה ו/או נקיטה של אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע. 59 .01הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה לכל הציוד ו/או הכלים ו/או החומרים הנמצאים באתרי ביצוע העבודות. .00במקרים בהם הקבלן ישתמש בשירותים של קבלני משנה ,תחול על הקבלן האחריות הבלעדית לדאוג לכך שקבלני המשנה יקיימו את הביטוחים המנויים ב"אישורי עריכת ביטוחי הקבלן" וימציאו אישורי קיום ביטוחים ,כשהם חתומים כיאות על ידי מבטחי קבלני המשנה .הקבלן מתחייב להביא לידיעת קבלני המשנה מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין הביטוחים ,ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור לעיל ואת התחייבותם לפעול בהתאם ,וכן לפטור את מוריה וכל הפועלים מטעמה (למעט מי שגרם לנזק בזדון) ,מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד ו/או המובאים על ידם או מטעמם לאתר העבודות. .03הקבלן יערוך ויקיים ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצר כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין בקשר עם העבודות ,אך לא פחות מאשר .שנים לאחר מועד מסירת העבודות למוריה. .02הקבלן יערוך את הביטוחים בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין ,ימלא בהקפדה אחר כל תנאי הפוליסות והוראותיהן ,ישתף פעולה עם מוריה ו/או עם הבאים מטעמה ,לשם שמירה ומימוש של זכויות מוריה על פיהם ,וישלם את פרמיות הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים. .04ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו הנם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי מוריה ,וכי מבטחי הקבלן מוותרים על זכותם לשיתוף ביטוחי מוריה בתשלום תגמולי ביטוח לקבלן ו/או לצד שלישי כלשהו .הקבלן מתחייב כי בפוליסות שיערכו על שמו תצוין הסכמת המבטחים לפיה היה וקיים סעיף בפוליסות המפקיע ו/או משנה לרעה בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל סעיף זה כלפי מוריה. .05הביטוחים שייערכו על ידי הקבלן ,יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנות לרעה את היקפם במהלך תקופת ביצוע העבודות ,אלא אם כן מסר המבטח למוריה הודעה על כך בדואר רשום 61יום לפני כניסתו לתוקף של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של תנאיו. .06הקבלן מתחייב להמציא את האישורים על קיום ביטוחי הקבלן למוריה ,כמפורט להלן ,כשהם חתומים על ידי מבטחיו ,וזאת בתוך 04ימים ממועד החתימה על חוזה זה ובכל מקרה לא יאוחר מ . -ימים לפני מועד כניסתו של הקבלן (ו/או של מי מטעמו) לאתר העבודות או מועד תחילת ביצוע העבודות (המוקדם מבין כל המועדים) .בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור הנ"ל לבין האמור בחוזה זה ,מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים באופן מיידי ולא יאוחר 60 מ – 2ימים מדרישת מוריה ,על מנת להתאימם להוראות חוזה זה .הקבלן יחזור וימציא האישורים הנ"ל מידי תום תקופת ביטוח ,כל עוד נמשכות העבודות. .0.כמו כן מוסכם כי אי המצאת האישורים על עריכת ביטוחי הקבלן במועדים כאמור לעיל ,לא תפטור את הקבלן מהתחייבות כלשהי כאמור בחוזה זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות התחייבויות הקבלן בדבר לוחות זמנים ,והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו עפ"י חוזה זה גם אם לא יתאפשרו לו ביצוע עבודות ו/או הכנסת נכסים לאתר העבודות בשל אי הצגת האישור בדבר קיום ביטוחי הקבלן ,כמפורט לעיל. .08הקבלן מתחייב להציג את האישורים בדבר קיום ביטוחי הקבלן מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד לא תמה מעורבותו בפרויקט ,ולא יאוחר מ – 04יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצוין ע"ג האישורים .מוריה תהא רשאית למנוע מהקבלן להתחיל ו/או להמשיך בביצוע העבודות היה ואישור כאמור לא יומצא במועד .מוסכם כי הקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד מוריה עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך בעבודות טרם המציא האישור כאמור. .08מוסכם בזה כי אין בעריכת הביטוחים האמורים ו/או בהמצאת האישורים ו/או בבדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להטיל אחריות כלשהי על מוריה ו/או מי מטעמה ו/או כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין. .31הקבלן מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מוריה וכל הפועלים מטעמה ,בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו עפ"י הביטוחים הנערכים על ידו ,או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ,והוא פוטר בזאת את כל האמורים לעיל מכל אחריות לנזק כאמור. .30הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהייה לו תביעה או דרישה או טענה מכל מין וסוג כלפי מוריה ו/או מי מטעמה באשר לתוכנם ו/או היקפם של הביטוחים המפורטים לעיל ,והכיסוי שיינתן במסגרתם .הקבלן מאשר כי הוא מוותר על כל תביעה או דרישה כנ"ל ,והוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך .למען הסר ספק מוסכם כי גבולות האחריות כמפורט באישורים ,הנם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. .33הקבלן רשאי לערוך לעצמו ביטוחים נוספים ו/או ביטוחים משלימים ע"פ שיקול דעתו וניסיונו, בכפוף לכך שכל ביטוח רכוש כאמור יכלול ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי מוריה ו/או הפועלים בשמה ו/או מטעמה וכל ביטוח חבות יורחב לכלול את מוריה בשם המבוטח. 61 .32לא ערך הקבלן את הביטוחים כנדרש ממנו בחוזה זה ,או ערך אותם באופן חלקי ,תהיה מוריה רשאית לעורכם בשמו או להשלימם ,לפי העניין ,ולשלם את דמי הביטוח ככל שמתחייב מן העניין. מוריה תהיה רשאית לנכות כל סכום ששולם בגין הביטוחים כנ"ל וכל הוצאה נלווית ,וכן הפרשי הצמדה וריבית ,מכל סכום אשר יגיע לקבלן ממנה בכל זמן שהוא ,או לגבותו בכל דרך אחרת שתמצא לנכון. .34הקבלן מתחייב לשפות את מוריה בגין כל סכום שיושת עליה עקב הפרת תנאי הפוליסה על ידי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו. .35נספח ביטוחים זה ,על כל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י הקבלן תהווה הפרה יסודית של החוזה. ./6ביטוחי הקבלן ביטוחי הקבלן יכללו את הביטוחים המפורטים להלן ,וייערכו בתנאים המפורטים להלן, והמפורטים באישורי קיום ביטוחי הקבלן (המצורפים להלן): .iביטוח "אחריות מעבידים" על פיו ישפה המבטח את הקבלן ו/או את קבלני המשנה מטעמו בגין אחריותם על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק אחריות למוצרים פגומים ,לנזק גופני ו/או שכלי או מוות שיגרמו לעובדים מועסקים בביצוע העבודות ,בגבול אחריות אשר לא יפחת מסך ( ₪ 31,111,111עשרים מיליון )₪למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח .הפוליסה תורחב לכסות את אחריותם של מוריה, ו/או של כל הבאים מטעמה ו/או במקומה ,ו/או של קבלנים ,ו/או של קבלני המשנה ו/או של המפקח ו/או של מנהל הפרויקט ,וכן את אחריותם של מדינת ישראל ו/או של עיריית ירושלים ו/או של הרשות לפיתוח ירושלים ו/או של עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או של ההסתדרות הציונית העולמית ו/או של מממני הפרויקט (אם קיימים) כולם ו/או כל אחד מהם בגין אחריותם למעשיו ו/או למחדליו של הקבלן ,היה וייטען כי מהם נושא באחריות כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ,וזאת לעניין תאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע .הביטוח יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף כלפי "מוריה" ו/או כלפי כל הבאים בשמה ו/או מטעמה ו/או כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או מדינת ישראל ו/או עיריית ירושלים ו/או 62 הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או ההסתדרות הציונית העולמית ו/או ממני הפרויקט (אם קיימים). .iiביטוח "אש מורחב" ביטוח לרכוש ולציוד ,לרבות פיגומים וכלי עבודה מכל סוג שהוא ,אשר אינם חלק מהעבודות עצמן ,במלוא ערכם לקבלן ,המובאים ע"י הקבלן לאתרי העבודות יבוטחו ע"י הקבלן בביטוח "אש מורחב" ,מפני אובדן או נזק תאונתי ובלתי צפוי לרכוש כאמור לעיל .ביטוח זה יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי מוריה ו/או כלפי כל הבאים מטעמה ו/או במקומה ,ו/או כלפי קבלנים ,ו/או כלפי קבלני משנה ו/או כלפי המפקח ו/או כלפי מנהל הפרויקט ,ו/או כלפי מדינת ישראל ו/או כלפי עיריית ירושלים ו/או כלפי הרשות לפיתוח ירושלים ו/או כלפי עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או ההסתדרות הציונית העולמית ו/או כלפי מממני הפרויקט (אם קיימים) ,ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף לא יחול כלפי מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. .iiiביטוחי "צ.מ.ה" )0ביטוח כלי צ.מ.ה המובאים על ידי הקבלן לאתר העבודות ,מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי הנובע מסיבה חיצונית כלשהיא .למען הסר ספק ,מובהר כי הכיסוי כולל נזקים לציוד המבוטח אשר נגרמו עקב גלישת קרקע ,רעידת אדמה ,נזקי טבע ,גניבה, פריצה ,שוד,נזק בזדון ,הפרעת הסדר הציבורי ,לרבות מהומות ו/או התפרעויות של אדם או של אנשים כלשהם המתנגדים לביצוע העבודות ו/או המחבלים ו/או המזיקים לציוד המשמש לביצוע העבודות .הביטוח יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכותו לתחלוף כלפי מוריה ,כלפי כל הבאים מטעמה ו/או במקומה ,וכן כלפי קבלנים ,ו/או קבלני המשנה ו/או המפקח ו/או כלפי מנהל הפרויקט ,וכן כלפי מדינת ישראל ו/או כלפי עיריית ירושלים ו/או כלפי הרשות לפיתוח ירושלים ו/או כלפי עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או כלפי ההסתדרות הציונית העולמית ו/או כלפי מממני הפרויקט (אם קיימים) כולם ו/או כל אחד מהם (לבדיקה מול מוריה לגבי שמותיהם של הגורמים הנזכרים לעיל) ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. )3ביטוח אחריות הקבלן לנזקים לרכוש של צד שלישי כלשהוא ,לרבות מוריה ,כתוצאה משימוש בכלי צ.מ.ה ,בגבול אחריות בסך ( ₪ 4,111,111ארבעה מיליון ) ₪למקרה, לכל כלי. 63 )2ביטוח חבות בגין נזקי גוף ,הנובעת משימוש בכלי צ.מ.ה אשר הינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ,ואשר אין חובה חוקית לבטחו ,בגבול אחריות בסך ( ₪ 31,111,111עשרים מיליון ) ₪למקרה ,לכל כלי. .ivביטוח "אחריות המוצר" המכסה את אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או גוף כלשהו אשר נגרם על ידי או עקב מוצרי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו. הביטוח יערך בגבול אחריות בסך ( ₪ 31,111,111עשרים מיליון )₪למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הפוליסה תורחב לכסות את אחריותם של מוריה ,ו/או של כל הבאים מטעמה ו/או במקומה, ו/או של קבלנים ,ו/או של קבלני המשנה ו/או של המפקח ו/או של מנהל הפרויקט ,וכן את אחריותם של מדינת ישראל ו/או של עיריית ירושלים ו/או של הרשות לפיתוח ירושלים ו/או של עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או של ההסתדרות הציונית העולמית ו/או של מממני הפרויקט (אם קיימים) כולם ו/או כל אחד מהם בגין אחריותו של מי מהם למעשיו ו/או למחדליו של הקבלן ו/או של הפועלים מטעמו ,בכפוף לסעיף "אחריות צולבת". הביטוח יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף כלפי "מוריה" ו/או כלפי כל הבאים בשמה ו/או מטעמה ו/או כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או מדינת ישראל ו/או עיריית ירושלים ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או ההסתדרות הציונית העולמית ו/או ממני הפרויקט (אם קיימים) ,ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. .vביטוח אחריות מקצועית המכסה את אחריותו של הקבלן על פי דין ,בגין היפר חובה מקצועית ,אשר מקורה במעשה או מחדל רשלני ,טעות או השמטה ,אשר נעשו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו בגבול אחריות בסך ( ₪ 5,111,111חמישה מיליון )₪למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות ,אובדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים ,מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח ,אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח .הביטוח יכסה את אחריות הקבלן למעשיהם או מחדליהם של הפועלים מטעמו ,במשותף עמו או עבורו. 64 הפוליסה תורחב לכסות את אחריותם של מוריה ,ו/או של כל הבאים מטעמה ו/או במקומה, ו/או של קבלנים ,ו/או של קבלני המשנה ו/או של המפקח ו/או של מנהל הפרויקט ,וכן את אחריותם של מדינת ישראל ו/או של עיריית ירושלים ו/או של הרשות לפיתוח ירושלים ו/או של עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או של ההסתדרות הציונית העולמית ו/או של מממני הפרויקט (אם קיימים) כולם ו/או כל אחד מהם בגין אחריותו של מי מהם למעשיו ו/או למחדליו של הקבלן .התאריך הרטרואקטיבי הנקוב בפוליסה לביטוח לא יהיה מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ,ללא זיקה למועד תחיל הביטוח או מועד חתימת ההסכם. הביטוח יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף כלפי "מוריה" ו/או כלפי כל הבאים בשמה ו/או מטעמה ו/או כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או מדינת ישראל ו/או עיריית ירושלים ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או ההסתדרות הציונית העולמית ו/או ממני הפרויקט (אם קיימים) ,ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. .3.כמו כן ,יחולו על ביטוחי הקבלן המנויים לעיל ההוראות כדלקמן: .iהקבלן יבצע את הביטוחים בחברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין. .iiהקבלן ימלא בהקפדה אחר כל תנאי הפוליסות והוראותיהן ,וישלם את פרמיות הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים. .iiiביטוח זה יכלול הוראה כי הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח אחר שנערך על ידי מוריה ו/או כל הבאים מטעמה ו/או במקומה ,ו/או קבלנים ,ו/או קבלני המשנה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או מדינת ישראל ו/או עיריית ירושלים ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או מממני הפרויקט (אם קיימים) ,וכי מבטחי הקבלן מוותרים בזאת על כל זכות הקיימת להם כלפי מבטחיהם של כל הנזכרים בפסקה זו לעיל על פי סעיף 58לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – .0880 .ivביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנות לרעה את היקפם אלא אם כן מסר המבטח למוריה הודעה על כך בדואר רשום 61יום לפני כניסתו לתוקף של ביטול הביטוח ו/או שינוי תנאיו לרעה כאמור. 65 .vכל ביטוחי הקבלן יכללו סעיף מפורש לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי מוריה ו/או כלפי כל הבאים מטעמה ו/או במקומה ו/או כלפי קבלנים ו/או כלפי קבלני משנה ו/או כלפי המפקח ו/או כלפי מנהל הפרויקט ו/או כלפי מדינת ישראל ו/או כלפי עיריית ירושלים ו/או כלפי הרשות לפיתוח ירושלים ו/או כלפי עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או כלפי ההסתדרות הציונית העולמית ו/או כלפי מממני הפרויקט (אם קיימים) כולם וכל אחד מהם ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. .38הקבלן מתחייב להמציא למוריה ,תוך 04ימים ממועד חתימת ההסכם ובכל מקרה לא יאוחר מ- .ימים לפני מועד כניסתו לאתר העבודות ו/או מועד תחילת ביצוע העבודות (המוקדם מבין כל המועדים) ,את האישורים על קיום הביטוחים .בכל מקרה של אי התאמה בגין האמור באישורי הביטוח לבין האמור בהסכם זה ,מתחייב הקבלן לגרום לשינוי ביטוחיו על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. .38מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים ו/או בהמצאת האישור ו/או בבדיקתו ו/או בשינויים בכדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוות הטלת אחריות כלשהי על מוריה ו/או מי מטעמו ו/או בכדי להוות צמצום אחריותו של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין. .21הקבלן פוטר את מוריה מנהליה ועובדיה ,מאחריות לכל נזק אשר יגרם לו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ואשר מכוסה על פי הביטוחים לעיל או שהיה מכוסה לו נערכו כנדרש בהסכם או אלמלא סעיף השתתפות עצמית או הפרת תנאי הביטוח על ידי הקבלן (לרבות ביטוח חסר). .20הקבלן מתחייב לקיים את כל ההוראות ,החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות. .23הקבלן מתחייב לקיים את כל דרישות מוריה ו/או המבטחים על כל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן ,לרבות בכל הנוגע להתקנה ו/או לנקיטה של אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע. .22הקבלן מתחייב לקיים בהקפדה אחר כל דרישות פוליסות הביטוח לעיל ,לרבות אך לא רק ,לגבי תנאי בטיחות בעבודה ודרישות לגבי ביצוע עבודות בחום ,ולא לבצע עבודות בחום אלא אם מתקיימים כל התנאים כמפורט בסעיף זה להלן. 66 .24הקבלן מודע כי הכיסוי הביטוחי לנזקי אש והתפוצצות עשוי להיגרע או להתבטל אם לא התקיימו במלואן ההוראות בדבר ביצוע עבודות בחום והוא מתחייב בזאת כי אם המבטח לא ישפה באופן מלא או חלקי את מוריה ו/או את המבוטחים האחרים בגין נזק אש או התפוצצות עקב אי מילוי ההוראות דלהלן על ידי הקבלן או מי מטעמו ,ישפה הקבלן את מוריה ו/או את המבוטחים האחרים בכל סכום אשר היו זכאים לקבל מהמבטח ולא קיבלו אותו עקב הפרת ההוראות כאמור על ידי הקבלן. .25הקבלן מתחייב כי כל הקבלנים וקבלני המשנה הקשורים עמו לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,יחויבו לפעול בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל ולהלן. .26להלן ההוראות המחייבות לגבי ביצוע עבודות בחום: תנאי מוקדם לקיום הביטוח בגין הכיסוי לאבדן או נזק כתוצאה ישירה או עקיפה מאש או התפוצצות לפי פוליסה זו הוא כי נתמלאו הדרישות כדלהלן: .iלא תבוצענה עבודות חמות בתחום אתר העבודות ,אלא בהתאם למפורט בנוהל זה. .iiהגדרת המונח "עבודות חמות" – ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך באמצעות חום ו/או שימוש באש גלויה. ו/או חיתוך .iiiכל קבלן ו/או קבלן משנה אשר ביצוע עבודותיו כולל "עבודות חמות" ימנה אחראי מטעמו (להלן" :האחראי") אשר תפקידו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לאמור בנוהל זה. .ivלפני תחילת ביצוע העבודות בחום ,יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות בחום ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכול סוג ברדיוס של לפחות 01מטר ממקום ביצוע העבודות בחום ,כאשר חפצים דליקים קבועים ,אשר אינם ניתנים להזזה ,יכוסו במעטה בלתי דליק. .vהאחראי ימנה אדם ,אשר ישמש כצופה אש (להלן" :צופה אש") ,המצויד באמצעי כיבוי מתאימים לכיבוי סוג החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות החמות. תפקידו הבלעדי של צופה האש ,כאמור ,יהיה להשקיף על ביצוע העבודות החמות ולפעול מיד לכיבוי של התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות החמות כאמור. .viצופה האש יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות החמות החל מתחילת ביצוען עד לפחות שעה לאחר סיום העבודות החמות ,על מנת לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות התלקחות. 67 .2.הקבלן יעביר למוריה עותקים מלאים מפוליסות הביטוח מיד עם קבלתם ,כדי לבדוק אם עומד הקבלן בהתחייבויותיו ,ולהורות לו לבצע את השינויים המתחייבים לשם כך ,והקבלן מתחייב לפעול ,מיד עם קבלת כל הוראת שינוי כזו ממוריה ,על מנת לבצע שינויים אלה .כל זאת מבלי שתוטל על מוריה ו/או מי מטעמו עקב כך ,כל אחריות נוספת מעבר לאמור מפורשות בהסכם. .28הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם מוריה ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויות מוריה על פי ביטוחי הקבלן. .28הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו תביעה או דרישה או טענה מכל מין וסוג כלפי מוריה ו/או מי מטעמו באשר לתוכן או היקף הביטוחים המפורטים לעיל והכיסוי שיינתן על ידם ,וכי הוא מוותר על כל תביעה או דרישה כנ"ל ,והקבלן מאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך .למען הסר ספק מובהר כי גבולות האחריות המפורטים בביטוחים לעיל הנם בגדר דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. .41אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים כנדרש ממנו בנספח זה על כל סעיפיו ,תהיה מוריה רשאית ,אך לא חייבת ,לעורכם בשמו או להשלימם ,לפי העניין ,ולשלם את דמי הביטוח ככל שמתחייב מן העניין .מוריה תהיה רשאית לנכות כל סכום ששולם בגין הביטוחים כנ"ל וכל הוצאה נלווית ,וכן הפרשי הצמדה וריבית ,מכל סכום אשר יגיע לקבלן ממנו בכל זמן שהוא ,או לגבותו בכל דרך אחרת שימצא לנכון. .40הקבלן מתחייב לשפות את מוריה ,מנהליה ועובדיה בגין כל סכום שיושת עליהם עקב הפרת תנאי הפוליסה על ידי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו. .43הקבלן מתחייב לוודא כי קבלני משנה המועסקים בביצוע העבודות יערכו ויקיימו ביטוחים כמפורט בנספח זה לעיל וכי ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים וההרחבות הנדרשים בביטוחי הקבלן ,כמפורט לעיל. 68 אישור עריכת ביטוחי הקבלן תאריך___________ : לכבוד מוריה חברה לפיתוח ירושלים ככר ספרא 3 ירושלים (להלן" :מוריה") הנדון :אישור קיום ביטוחי _______________ (להלן" :הקבלן") בקשר עם פרויקט ביצוע עבודות _________________________ (להלן" :העבודות") נשוא חוזה בין הקבלן למוריה מיום _________ (להלן" :החוזה"): הרינו לאשר כי ערכנו עבור הקבלן את הביטוחים שלהלן: .0ביטוח חבות מעבידים א .הביטוח מכסה את אחריותו של הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו בגין אחריותם על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק אחריות למוצרים פגומים ,לנזק גופני ,נפשי ו/או שכלי, או מוות ,כתוצאה מתאונה או מחלה ,שייגרמו לעובדים המועסקים בביצוע העבודות ,בגבולות אחריות בסך ( ₪ 31,111,111עשרים מיליון ) ₪למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. ב .הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותם של מוריה ,ו/או של כל הבאים מטעמה ו/או במקומה ,ו/או של קבלנים ,ו/או של קבלני המשנה ו/או של המפקח ו/או של מנהל הפרויקט ,וכן את אחריותם של מדינת ישראל ו/או של עיריית ירושלים ו/או של הרשות לפיתוח ירושלים ו/או של עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או של ההסתדרות הציונית העולמית ו/או של מממני הפרויקט (אם קיימים) כולם ו/או כל אחד מהם בגין אחריותם למעשיו ו/או למחדליו של הקבלן ,היה וייטען כי מהם נושא באחריות כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ,וזאת לעניין תאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע. 69 ג. תקופת הביטוח: מיום ________ ועד ליום ________. מס' פוליסה____________________. ד .הביטוח כולל סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף כלפי "מוריה" ו/או כלפי כל הבאים בשמה ו/או מטעמה ו/או כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או מדינת ישראל ו/או עיריית ירושלים ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או ההסתדרות הציונית העולמית ו/או ממני הפרויקט (אם קיימים) ,ובלבד שוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. .3 ביטוחים בגין שימוש בציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה) א .ביטוח כלי צ.מ.ה המובאים על ידי הקבלן לאתר העבודות ,מפני אבדן או נזק פיזי בלתי צפוי הנובע מסיבה חיצונית כלשהי .למען הסר ספק ,מובהר כי הכיסוי כולל נזקים לציוד המבוטח אשר נגרמו עקב גלישת קרקע ,רעידת אדמה ,נזקי טבע ,גניבה, פריצה ,שוד ,נזק בזדון ,הפרעת הסדר הציבורי ,לרבות מהומות ו/או התפרעויות של אדם או אנשים כלשהם המתנגדים לביצוע העבודות ו/או המחבלים ו/או המזיקים לציוד המשמש לביצוע העבודות. ב .הביטוח כולל סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכותו לתחלוף כלפי מוריה ,כלפי כל הבאים מטעמה ו/או במקומה ,וכן כלפי קבלנים ,ו/או קבלני המשנה ו/או המפקח ו/או כלפי מנהל הפרויקט ,וכן כלפי מדינת ישראל ו/או כלפי עיריית ירושלים ו/או כלפי הרשות לפיתוח ירושלים ו/או כלפי עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או כלפי ההסתדרות הציונית העולמית ו/או כלפי מממני הפרויקט (אם קיימים) כולם ו/או כל אחד מהם ,ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. ג .ביטוח אחריות הקבלן לנזקים לרכוש של צד שלישי כלשהו ,לרבות מוריה כתוצאה משימוש בכלי צ.מ.ה ,בגבול אחריות בסך ( ₪ 4,111,111ארבעה מיליון ) ₪למקרה, לכל כלי. 70 ד .ביטוח חבות בגין נזק גוף ,הנובעת משימוש בכלי צ.מ.ה שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ,שאין חובה חוקית לבטחו ,בגבול אחריות למקרה בסך ( ₪ 31,111,111עשרים מיליון )₪למקרה ,לכל כלי. ה .תקופת הביטוח :מיום ________ ועד ליום ________. ו .מס' פוליסה____________________. .2ביטוח "אש מורחב" א .ביטוח "אש מורחב" לרכוש ולציוד ,לרבות פיגומים וכלי עבודה מכל סוג שהוא אשר אינם חלק מהעבודות עצמן ,במלוא ערכם לקבלן ,המובאים ע"י הקבלן לאתרי העבודות מפני אובדן או נזק תאונתי ובלתי צפוי לרכוש כאמור לעיל. ב .ביטוח זה כולל סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי מוריה ו/או כלפי כל הבאים מטעמה ו/או במקומה ,ו/או כלפי קבלנים ,ו/או כלפי קבלני משנה ו/או כלפי המפקח ו/או כלפי מנהל הפרויקט ,ו/או כלפי מדינת ישראל ו/או כלפי עיריית ירושלים ו/או כלפי הרשות לפיתוח ירושלים ו/או כלפי עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או כלפי ההסתדרות הציונית העולמית ו/או כלפי מממני הפרויקט (אם קיימים) ,ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. ג. תקופת הביטוח :מיום ________ ועד ליום ________. ד. מס' פוליסה____________________. .4על ביטוחי הקבלן המנויים לעיל ,חלים תנאים נוספים כדלקמן: א .ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל כוללים הוראה כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי מוריה ו/או כל הבאים מטעמה ו/או במקומה ,ו/או קבלנים, ו/או קבלני המשנה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או מדינת ישראל ו/או עיריית ירושלים ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או ההסתדרות הציונית העולמית ו/או מממני הפרויקט (אם קיימים) ,וכי 71 מבטחי הקבלן מוותרים בזאת על כל זכות הקיימת להם כלפי מבטחיהם של כל הנזכרים בפסקה זו לעיל על פי סעיף 58לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – .0880 ב .ביטוחי הקבלן ,כמפורט לעיל ,כוללים תנאי מפורש על פיו אנו לא רשאים לבטלם ו/או לשנות את תנאיהם לרעה אלא אם כן נמסרה על ידינו למוריה הודעה על כך בדואר רשום 61 ,יום לפני כניסתו לתוקף של ביטול הביטוח ו/או שינוי תנאיו לרעה כאמור. ג .ידוע לנו כי על פי החוזה בין הקבלן למוריה ,הקבלן בלבד אחראי לתשלום הפרמיות וסכומי ההשתתפות העצמית בגין הביטוחים דלעיל. ד .כל ביטוחי הקבלן כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף כלפי "מוריה" ו/או כלפי כל הבאים בשמה ו/או מטעמה ו/או כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או מדינת ישראל ו/או עיריית ירושלים ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או ההסתדרות הציונית העולמית ו/או ממני הפרויקט (אם קיימים) ,ובלבד שוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. בכבוד רב, _______________ _________________ __________ חברה לביטוח בע"מ שם החותם ותפקידו תאריך 72 אישור עריכת ביטוחי הקבלן – ביטוח אחריות המוצר לכבוד מוריה חברה לפיתוח ירושלים ככר ספרא 3 ירושלים (להלן" :מוריה") הנדון :אישור קיום ביטוח אחריות המוצר עבור _______________ (להלן" :הקבלן") בקשר עם פרויקט ביצוע עבודות _________________________ (להלן" :העבודות") נשוא חוזה בין הקבלן למוריה מיום _________ (להלן" :החוזה"): .0הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו ,אשר נגרם על ידי או עקב מוצרי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו ,בגבול אחריות בסך ( ₪ 31,111,111עשרים מיליון )₪למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ביטוח. .3התאריך הרטרואקטיבי בביטוח אינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה ,ללא זיקה למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת החוזה. .2הפוליסה מכסה את אחריותם של מוריה ,ו/או של כל הבאים מטעמה ו/או במקומה ,ו/או של קבלנים ,ו/או של קבלני המשנה ו/או של המפקח ו/או של מנהל הפרויקט ,וכן את אחריותם של מדינת ישראל ו/או של עיריית ירושלים ו/או של מממני הפרויקט כולם ו/או כל אחד מהם בגין אחריותו של מי מהם למעשיו ו/או למחדליו של הקבלן ו/או של הפועלים מטעמו ,בכפוף לסעיף "אחריות צולבת". .4ביטוח זה כולל הוראה כי הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח אחר שנערך על ידי מוריה ו/או כל הבאים מטעמה ו/או במקומה ,ו/או קבלנים ,ו/או קבלני המשנה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או מדינת ישראל ו/או עיריית ירושלים ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או ההסתדרות הציונית העולמית ו/או מממני הפרויקט (אם קיימים) ,וכי מבטחי הקבלן מוותרים בזאת על כל זכות הקיימת להם כלפי מבטחיהם של כל הנזכרים בפסקה זו לעיל על פי סעיף 58לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – .0880 .5הביטוח כולל סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף כלפי "מוריה" ו/או כלפי כל הבאים בשמה ו/או מטעמה ו/או כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או מדינת ישראל ו/או עיריית ירושלים ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח 73 מרכז ירושלים בע"מ ו/או ההסתדרות הציונית העולמית ו/או ממני הפרויקט (אם קיימים) ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. .6במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל ,מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 03חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו ,וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח. ..ידוע לנו כי הקבלן בלבד אחראי לתשלום הפרמיות וסכומי השתתפות עצמית על פי הפוליסה. תקופת הביטוח :מיום ________ ועד ליום ________. מס' פוליסה____________________. בכבוד רב, _______________ חברה לביטוח בע"מ _________________ __________ שם החותם ותפקידו תאריך 74 אישור עריכת ביטוחי הקבלן – ביטוח אחריות מקצועית לכבוד מוריה חברה לפיתוח ירושלים ככר ספרא 3 ירושלים (להלן" :מוריה") הנדון :אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית עבור _______________ (להלן" :הקבלן") בקשר עם פרויקט ביצוע עבודות _________________________ (להלן" :העבודות") נשוא חוזה בין הקבלן למוריה מיום _________ (להלן" :החוזה"): .0הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן על פי דין ,בגין היפר חובה מקצועית ,שמקורה במעשה או מחדל רשלני ,טעות או השמטה אשר נעשו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו בגבול אחריות בסך ( ₪ 5,111,111חמישה מיליון ) ₪למקרה ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות ,אובדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים ,מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח ,אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. .3הביטוח מכסה את אחריות הקבלן למעשיהם ו/או מחדליהם של הפועלים מטעמו ,במשותף עמו או עבורו. .2הפוליסה מכסה את אחריותם של מוריה ,ו/או של כל הבאים מטעמה ו/או במקומה ,ו/או של קבלנים ,ו/או של קבלני המשנה ו/או של המפקח ו/או של מנהל הפרויקט ,וכן את אחריותם של מדינת ישראל ו/או של עיריית ירושלים ו/או של הרשות לפיתוח ירושלים ו/או של עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או של ההסתדרות הציונית העולמית ו/או של מממני הפרויקט (אם קיימים) כולם ו/או כל אחד מהם בגין אחריותו של מי מהם למעשיו ו/או למחדליו של הקבלן. .4התאריך הרטרואקטיבי הנקוב בפוליסה לא יהיה מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ,ללא זיקה למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם. 75 .5ביטוח זה כולל הוראה כי הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח אחר שנערך על ידי מוריה ו/או כל הבאים מטעמה ו/או במקומה ,ו/או קבלנים ,ו/או קבלני המשנה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או מדינת ישראל ו/או עיריית ירושלים ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או מממני הפרויקט (אם קיימים) ,וכי מבטחי הקבלן מוותרים בזאת על כל זכות הקיימת להם כלפי מבטחיהם של כל הנזכרים בפסקה זו לעיל על פי סעיף 58לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – .0880 .6הביטוח כולל סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף כלפי "מוריה" ו/או כלפי כל הבאים בשמה ו/או מטעמה ו/או כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או מדינת ישראל ו/או עיריית ירושלים ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או ההסתדרות הציונית העולמית ו/או ממני הפרויקט (אם קיימים) ,ובלבד שוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. ..במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל ,מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 03חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו ,וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו ,ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח. .1ידוע לנו כי הקבלן בלבד אחראי לתשלום הפרמיות וסכומי השתתפות עצמית על פי הפוליסה. תקופת הביטוח :מיום ________ ועד ליום ________. מס' פוליסה____________________. בכבוד רב, _______________ חברה לביטוח בע"מ _________________ __________ שם החותם ותפקידו תאריך 76 נספח ז' – כתב ערבות של חברה אם אנו הח"מ ,_______________________________ ,מתחייבים בזה בכתב כדלקמן: אנו מחזיקים ב ___________ אחוזים ממניותיה של חברת ____________________ .0 (להלן – "החברה") ,אשר הגישה הצעה למכרז מס' _______ של מוריה ,חברה לפיתוח ירושלים בע"מ (להלן – "ההצעה"). .3 אנו רשומים ומאוגדים לפי דיני מדינת ____________. .2 הגשת טופס זה לתמיכה בהצעת החברה במכרז אושרה על ידי הגופים המוסמכים מטעמנו. לא נפתחו נגדנו הליכי פשיטת רגל או כינוס נכסים ,לא הוצא נגדנו צו כינוס נכסים ולא .4 מונה לנו כונס נכסים ,זמני או קבוע .כמו כן לא ננקט נגדנו כל הליך בעל אופי דומה ולמיטב ידיעתנו אין כוונה ליזום נגדנו הליך כזה בעתיד. ידוע לנו כי לצורך הוכחת עמידתה של החברה בתנאי ההצעה ,צורפו נתונים כספיים .5 המעידים על פעילותנו .נמסור לכם כל מידע נוסף שיידרש על ידכם ,במסגרת שלב בדיקת ההצעות במכרז ,לרבות מידע כספי שיאפשר לכם לבדוק את עמידתה של החברה בתנאי המכרז. אנו מבינים ,כי בחינת ההצעה של החברה מסתמכת על נתונים אלה ואנו מאשרים את .6 נכונותם. אנו ערבים בזה למלוא ההתחייבויות שנטלה החברה על עצמה כלפיכם במסגרת המכרז, .. ונהיה ערבים למלוא התחייבויותיה כלפיכם ,אם תוכרז כזוכה במכרז ואם יכרת עימה חוזה. למניעת ספק אנו מבהירים: א .ערבותנו זו ניתנת לאחר שקראנו את כל מסמכי המכרז וצרופתיו ,לרבות החוזים, התכניות ,התנאים המיוחדים וכיוצ"ב ,ולאחר שהבנו את מלוא משמעויות הפרויקט - וממילא את מלוא משמעות ערבותנו. ב .ברור לנו כי על התחייבותנו זו לא חלות ההגנות הקבועות בחוק הערבות ,תשכ"ח – ,0868ויש לראותה כהתחייבות עצמאית שלנו כלפיכם ,על כל המשתמע מכך. ולראיה באנו על החתום: חתימה תאריך אני הח"מ ,______________________ ,עו"ד ,המשמש/ת כיועץ/ת משפטי/ת של _______________ ,מאשר/ת כי כתב זה נחתם על ידי התאגיד הנ"ל ,באמצעות מורשי חתימה מוסמכים מטעמו ולאחר שנתקבלו כל ההחלטות הדרושות לשם כך על פי מסמכי ההתאגדות של תאגיד זה. חתימה תאריך מסמכים נוספים -נלווים למכרז 77 מנ82 אישור מורשי חתימה לכבוד "מוריה" חברה לפיתוח ירושלים בע"מ כיכר ספרא 3 ירושלים ג.א.נ,. הנדון :אישור בדבר מורשי חתימה הנני לאשר בזה כי ה"ה ___________________ ,ת.ז / .דרכון ________ מס' _________________ ,משמשים כמורשי חתימה בשם התאגיד ___________________ (להלן – "התאגיד") ,אשר הוסמכו מטעם התאגיד ,כדין ,לחתום על מסמכי מכרז מס' ___________________ שפרסמה "מוריה" חברה לפיתוח ירושלים בע"מ לביצוע עבודות כרייה כהכנה להקמת חניון תת-קרקעי במתחם שד' שז"ר בירושלים ,לרבות חוזה ההתקשרות במסגרתו והצעת התאגיד ,ולפיכך חתימותיהם של הנ"ל מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין. בכבוד רב, עו"ד /רו"ח 78 נספח מנ/2 תצהיר אני הח"מ ,________________ ,נושא תעודת זהות /דרכון ____________ מס' ________________ ,מצהיר/ה ומאשר/ת בזה כדלקמן: .0אני משמש/ת כ_________________ אצל ______________________ (להלן – "התאגיד"). .3נגד התאגיד ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הוגש כתב-אישום לבית- משפט בגין עברה שיש עמה קלון ואיש מביניהם לא הורשע בעברה שיש עמה קלון. .2התאגיד מתחייב להודיע ל"מוריה" חברה לפיתוח ירושלים בע"מ על כל הגשה של כתב- אישום כאמור ,החל ממועד החתימה על תצהיר זה ואילך. ולראיה באתי על החתום, חתימת המצהיר/ה אישור אני הח"מ ,_______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה כי היום ,________________ ,הופיע/ה בפניי ______________ ,שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפניי לפי תעודת זהות /דרכון _________ מס' _________________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת ,שאם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית משפט ,אישר/ה את נכונות האמור בתצהירו/ה זה וחתמ/ה עליו בפניי. חתימה וחותמת עו"ד 79 מנ2/ לכבוד מוריה – חברה לפיתוח ירושלים בע"מ כיכר ספרא 3 ירושלים ג.א.נ,. הנדון :אישור בהתאם לתיקון מס' 05לחוק חובת המכרזים הנני לאשר בזה ,כי השליטה בתאגיד _________________________ (להלן – "התאגיד") מוחזקת בידי הגב' _________________ ,נושאת ת.ז .מס' ________________ /דרכון ______________מס' _________________. עוד הנני לאשר בזה ,כי בתאגיד לא מתקיימים שני אלה: .0לא מכהן בתאגיד נושא משרה שהוא אינו אישה והוא קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה. .3אין בתאגיד דירקטורים המהווים שליש ממספר הדירקטורים הכולל של התאגיד שהם אינם נשים והם קרובים משפחה של המחזיקה בשליטה. לעניין אישור זה" ,מחזיקה בשליטה" משמעותה – מי שמחזיקה ביותר מ 51%מאמצעי השליטה בתאגיד ,על פי ההגדרה שבחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א – .0880 בכבוד רב, ____________ ,רו"ח 80 מנ(2-ב) תצהיר אני הח"מ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת ,שאם לא אעשה כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית-משפט ,מצהירה בזה בכתב כדלקמן: .0אני משמשת כבעלת שליטה בתאגיד ___________________________ (להלן – "התאגיד"). .3ברשותי ______ אחוזים מ _________________ (יש לפרט סוג אמצעי השליטה) בתאגיד הנ"ל. הנני לאשר כי השם דלעיל הוא שמי ,החתימה דלהלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת. חתימת המצהירה אישור אני הח"מ ,_______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה כי היום ,________________ ,הופיעה בפניי ______________ ,שזיהתה עצמה בפניי לפי תעודת זהות /דרכון _________ מס' _________________ ,ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת ,שאם לא תעשה כן תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית משפט ,אישרה את נכונות האמור בתצהירה זה וחתמה עליו בפניי. חתימה וחותמת עו"ד 81
© Copyright 2024