הרחבה, שדרוג ותוספת יחידות שאיבה דימונה
דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה מפרט מיוחד כתב כמויות נספח א' - נספח ב' - נספח ג' נספח ד' - נספח ד'- 1 נספח ד'- 2 נספח ה' - נספח ה'- 1 נספח ו' נספח ז' נספח ח' - נספח ט' - נספח י' נספח יא' - נספח יב' - נספח יג' - נספח יד' - מפרט טכני מיוחד כתב כמויות רשימת תכניות תצהיר משתתף ונתונים בדבר עמידה בתנאי הסף טופס שביעות רצון וריכוז פרויקטים הצהרת משתתף בדבר עמידותו בתנאי הניסיון הכספי הנדרש אישור מוקדם לתנאי ביטוח אישור על קיום ביטוחים נוסח כתב ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית נוסח ערבות מציע )מכרז( ,אוטונומית בלתי מותנית נוסח ערבות בדק ,אוטונומית בלתי מותנית הצהרת הקבלן בדבר שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים הצהרת הקבלן בדבר תנאים בלתי צפויים מראש וביקור באתר הצהרת הקבלן על ביצוע העבודה בהתאם לתכניות תעודת גמר הצהרת בטיחות הצהרת קבלן המשנה מרץ 2014 בוסטר דימונה -שלב ב' אריה שוורץ מהנדסים יועצים בע"מ רח' יהודה הנחתום 4באר שבע 08-6281292 : -1- [email protected] @ 08-6285920 : תאגיד מעינות הדרום מכרז פומבי מס' 01/2014 הזמנה להשתתף במכרז הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה תאגיד המים והביוב מעינות הדרום בע"מ )להלן" :החברה"( ,מזמין בזאת הצעות לביצוע הרחבה, שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה. רשאי להשתתף במכרז מציע העומד ,במועד הגשת הצעות ,בכל התנאים המצטברים ,המפורטים להלן: א .המשתתף ,הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 1969 -ותקנותיו( בענף ראשי משאבות ,טורבינות ותחנות שאיבה )סימול (500בסיווג כספי ב 1-לפחות וענף ראשי בניה )סימול (100בסווג כספי ג 1-לפחות או לחלופין הינו רשום בפנקס הקבלנים לענף ראשי במקצועות משאבות טורבינות ותחנות שאיבה )סימול (500בסיווג כספי ב 1-לפחות ,שהתקשר עם קבלן משנה טרם הגשת ההצעה לשם ביצוע העבודות ,אשר הינו רשום בענף ראשי בניה בעל סווג כספי ג 1-לפחות. ב .המשתתף הינו בעל ניסיון מוכח של 5שנים לפחות מתוך 10השנים האחרונות בביצוע עבודות אלקטרו-מכאניות ,כמפורט במסמכי המכרז ,וביצע עבודות בהיקף כולל של לפחות ) ₪ 10,000,000עשרה מיליון (₪בחמש השנים האחרונות. ג .על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס ) ₪ 100,000במלים :מאה אלף (₪ להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז. ד .השתתפות בסיור הקבלנים. הזוכה יידרש להעסיק קבלן משנה לביצוע עבודות חשמל ,רשום בענף משנה 160בסיווג כספי א 1-לפחות )ככל ואינו מבצע את העבודות בעצמו ,שאז עליו להיות רשום בסיווג האמור בנוסף לדרוש במסמכי המכרז(. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי התאגיד שברחוב ז'בוטינסקי מס' ,1דימונה ,תמורת ₪ 3,000 )במילים :שלושת אלפים ש"ח( לא כולל מע"מ )אשר לא יוחזרו( ,בימים א' – ה' בשעות 8:30-15:30החל מיום 23.03.2014ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז )ללא זכות צילום וללא תשלום( במשרדי החברה בתיאום מראש בטלפון: 08-6227976החל מיום 23.03.2014ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או באתר תאגיד מעינות הדרום באינטרנט ,שכתובתוhttp://www.mayanot-hadarom.co.il : את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז ואת שאר המסמכים והאישורים שפורטו במסמך ההוראות למשתתפים ,יש למסור במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר/בפקס/בדוא"ל( לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד בכתובת הר"מ ,במעטפה סגורה הנושאת את הכיתוב "מכרז פומבי מספר "01/2014בלבד ללא כל סימנים מזהים ו/או כיתוב אחר. את ההצעות ניתן להפקיד ידנית בלבד בתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד בכתובת לעיל עד ליום ד', 23.04.2014בשעה .13.00תיבת המכרזים תיפתח באותו תאריך בשעה .14:00 מסמכי מכרז שיימסרו לאחר המועד והשעה האמורים ייפסלו על הסף ולא ייכללו במניין המסמכים שיידונו בפני ועדת המכרזים. סיור קבלנים ייערך ביום ד' 26.3.2014בשעה ,10.00יציאה ממשרדי התאגיד בכתובת דלעיל .טלפון לבירורים .08-6227976 :ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי סף להשתתפות במכרז! שאלות הבהרה יש להפנות בפקס מס' 08-6227975או לדוא"ל [email protected]זאת עד ליום 03.04.2014בשעה .18.00יש לוודא קבלת הדוא"ל באמצעות דוא"ל חוזר או בטלפון08-6227976 : התאגיד רשאי לנהל מו"מ על פי כל דין ואיננו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. שעיה קרפ ,מנכ"ל תאגיד מעינות הדרום בע"מ -2- מעינות הדרום בע"מ מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה הוראות למשתתפים במכרז חברת מעינות הדרום בע"מ )להלן" :החברה"( ,מזמינה בזה משתתפים להציע הצעות מחירים לביצוע עבודות להחלפת יחידת שאיבה בבוסטר דימונה וזאת בהתאם לתנאים המפורטים להלן ובמסמכי המכרז. מסמכי המכרז .1 א .הוראות למשתתפים במכרז. ב .הצעת המשתתף. ג .נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה/ים שהצעתו/ם תיבחר במכרז )להלן":ההסכם"( על נספחיו המפורטים להלן: נספח א' -מפרט טכני מיוחד נספח ב' -כתב כמויות רשימת תכניותנספח ג' נספח ד' -תצהיר משתתף ונתונים בדבר עמידה בתנאי הסף נספח ד' - 1טופס שביעות רצון וריכוז פרויקטים נספח ד' - 2הצהרת משתתף בדבר עמידותו בתנאי הניסיון הכספי הנדרש נספח ה' -אישור מוקדם לתנאי ביטוח נספח ה' - 1אישור על קיום ביטוחים נוסח כתב ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותניתנספח ו' נוסח ערבות מציע )מכרז( ,אוטונומית בלתי מותניתנספח ז' נספח ח' -נוסח ערבות בדק ,אוטונומית בלתי מותנית נספח ט' -הצהרת הקבלן בדבר שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים הצהרת הקבלן בדבר תנאים בלתי צפויים מראש וביקור באתרנספח י' נספח יא' -הצהרת הקבלן על ביצוע העבודה בהתאם לתכניות נספח יב' -תעודת גמר נספח יג' -הצהרת בטיחות נספח יד' -הצהרת קבלן המשנה החברה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל והוא קרא אותם והבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו על-פי תנאי ההסכם המצורף ,ככל שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז. בנוסף ,תראה החברה את המשתתף כמי שהצהיר שברשותו נמצא המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת משרד הביטחון ,משרד השיכון ומע"צ במהדורתו האחרונה והמעודכנת והוא קראו ,הבין את תוכנו וקיבל את כל ההסברים אשר ביקש. -3- תנאי סף למשתתפים .2ההשתתפות במכרז מותנית בקיום התנאים המוקדמים הבאים ,המהווים תנאי סף להשתתפות במכרז: רשאי להשתתף במכרז מציע העומד ,במועד הגשת הצעות ,בכל התנאים המצטברים, המפורטים להלן: א. המשתתף ,הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 1969 -ותקנותיו( בענף ראשי משאבות ,טורבינות ותחנות שאיבה )סימול (500בסיווג כספי ב 1-לפחות וענף ראשי בניה )סימול (100בסווג כספי ג 1-לפחות או לחלופין הינו רשום בפנקס הקבלנים לענף ראשי במקצועות משאבות טורבינות ותחנות שאיבה )סימול (500בסיווג כספי ב 1 -לפחות, שהתקשר עם קבלן משנה טרם הגשת ההצעה לשם ביצוע העבודות ,אשר הינו רשום בענף ראשי בניה בעל סווג כספי ג 1-לפחות. ב. כמו -כן הקבלן הראשי יעסיק קבלן משנה לחשמל רשום בענף משנה 160בסיווג א'1 לפחות. ג. המשתתף הינו בעל ניסיון מוכח של 5שנים לפחות מתוך 10השנים האחרונות בביצוע עבודות אלקטרו-מכאניות ,כמפורט במסמכי המכרז ,וביצע עבודות בהיקף כולל של לפחות ) ₪ 10,000,000עשרה מיליון (₪בחמש השנים האחרונות .להוכחת עמידתו של הקבלן בתנאים אלו עליו לצרף את הנספחים ד 1-ו-ד 2-עם פרטי עבודות והיקפי ביצוע . ד. מי שצירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי בסכום של ₪ 100,000 להבטחת התחייבויותיו לפי המכרז ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז .הערבות תהיה בלתי מותנית בתנאי כלשהו ,ניתנת לפירעון ללא כל תנאי ועפ"י דרישה בלבד ,בכל מועד שהוא ממועד הנפקתה ועד מועד פקיעתה. ה. מי שהשתתף בסיור הקבלנים שייערך במסגרת מכרז זה. ו. מי ששילם את דמי ההשתתפות במכרז. תנאים נוספים .3רשאים להשתתף במכרז יחידים או תאגידים העומדים במועד הגשת ההצעות בכל תנאי הסף הנ"ל והתנאים דלהלן ,ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה: (1משתתף שהינו אדם פרטי: א( המשתתף הינו תושב ישראל. ב( המשתתף מצהיר כי ברשותו כח אדם מיומן ,ציוד ,חומרים ,אמצעים וכלי רכב מתאימים לביצוע העבודה נשוא מכרז זה ,כמוגדר וכמפורט במפרט הטכני, נספח א' לנוסח הסכם ההתקשרות. ג( המשתתף לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז- 1987או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א ;1991-אם הורשע ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים -חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. ד( המשתתף לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה בנושא פיסקלי ,כגון אי העברת ניכויים ,אי דיווח לרשויות המס ,אי מתן קבלת רשמיות וכד' ,זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות ,לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א – .1981 -4- (2משתתף שהינו שותפות: א( השותפות רשומה כדין ברשם השותפויות. ב( לפחות אחד מהשותפים ממלא אחר הדרישות המפורטות בסעיף 2לעיל וסעיף 3.1סעיף קטן א' ו – ב' לעיל וכל השותפים ממלאים אחר דרישות סעיף 3.1 סעיף קטן ג' ו – ד' לעיל. 3.1משתתף שהינו חברה ו/או אגודה שיתופית: א .החברה /האגודה השיתופית רשומה כדין ברשם החברות /האגודות השיתופיות. ב .החברה /האגודה השיתופית ממלאה אחר כל הדרישות המפורטות בסעיף 2וסעיף 3.1 לעיל בכפוף לאמור בסעיף קטן ג' להלן. ג .לעניין סעיף 3.1לעיל ייחשב משתתף כמי שעומד בתנאי הסף גם בהתקיים האמור להלן: .1המשתתף הינו תאגיד אשר חבר בו או שותף בו או בעל מניות אחד או יותר המחזיק ב 30% -מהבעלות בו -עומד בתנאי הסף האמורים. .2המשתתף הינו יחיד אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות אחד או יותר המחזיק ב 30% -מהבעלות בתאגיד עומד בתנאי הסף האמורים. .3המשתתף הינו התאגדות של מספר תאגידים אשר אחד או יותר מהם עומדים בתנאי הסף האמורים. ד .המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה מטעם רשויות מע"מ. ה .המשתתף הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( ,התשל"ו.1976- .4את מסמכי המכרז ,ניתן לרכוש במשרדי החברה )כתובת( ,בשעות העבודה הרגילות ,תמורת תשלום של ₪ 3,000כולל מע"מ ,דמי השתתפות במכרז ,שלא יוחזרו .ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום במשרדי החברה ,בשעות העבודה המקובלות. .5סיור הקבלנים יתקיים ביום ד' 26.3.2014בשעה ,10:00במשרדי התאגיד ברח' זבוטנסקי ,1בדימונה .השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה .משתתף אשר לא השתתף בסיור ,לא יוכל להציע הצעה במכרז. .6המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז )על כל נספחיהן בהתאם להוראות המכרז( ,הינו ביום ד' 23.4.2014 ,בשעה .13:00את ההצעות יש להגיש במסירה אישית )לא בדואר( במעטפות סגורות לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה .מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ,ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שיידונו על ידי ועדת המכרזים. .7החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .החברה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה /הזוכים וכן להכריז על יותר מזוכה אחד. .8לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למעיינות הדרום בע"מ ,טל'.08-6227976 : -5- עיקרי ההתקשרות .9עיקרי ההסכם עליו יחתום הזוכה במכרז )להלן בסעיף זה" :הקבלן"( הינם כדלקמן: 9.1 הקבלן יבצע עבור החברה עבודות בניה להרחבת מבנה ותוספת /החלפת יחידות שאיבה בוסטר דימונה ,כולל 2יחידות שאיבה חדשות ,עבודות חשמל ,עבודות צנרת ועבודות נלוות וזאת כמפורט בהסכם ,במפרט הטכני המיוחד ,נספח א' להסכם, וביתר נספחי ההסכם. 9.2 בעבור ביצוע העבודה ,וכל מחויבויותיו לפי ההסכם על כל נספחיו ,יהא הקבלן זכאי לתמורה אשר תיקבע ע"י מכפלת מחירי היחידה הרלוונטיים שבכתב הכמויות ,נספח ב' להסכם ,בכמויות שבוצעו בפועל. 9.3 הקבלן יידרש להפקיד במעמד חתימתו על ההסכם ערבות ביצוע ,בנוסח המצ"ב כנספח ו' להסכם ,להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו במסגרת ביצוע עבודות נשוא ההסכם ,אשר תעמוד בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ועד 90יום לאחר סיומה או עד גמר כל העבודות המתבצעות מכח הסכם זה ,עפ"י המאוחר מביניהם 9.4 הקבלן יידרש לבטח עצמו בביטוחים כנדרש ,בהתאם לאמור בנספחים ה' ו-ה'.1 9.5 שאר תנאי ההתקשרות וההוראות קבועים ומפורטים בהסכם המצורף למסמכי מכרז זה. ההצעה ואופן הגשתה .10 א .על המשתתף למלא את כתב הכמויות המצורף לחוזה ,נספח ב' ,תוך שהוא נוקב במחירי היחידה לביצוע העבודות כמפורט בכתב הכמויות .התמורה שתשולם למשתתף הזוכה בגין ביצוע העבודות נשוא ההסכם תחושב על יסוד מכפלת המחירים הרלוונטיים שבכתב הכמויות בכמויות שיבוצעו על ידי הקבלן בפועל. ממובהר בזאת ,כי מחירי ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכללו את כל העבודות ,הציוד, החומרים ,חומרי העזר ,כוח אדם וכל יתר הדרוש לביצוע העבודות על-פי כל מסמכי המכרז/החוזה. כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ,ואין בהן כדי לחייב את המזמין. המציע מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף ,כפי שיידרש בפועל על ידי המזמין ובהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות. ב .משתתף יחתום בחתימת ידו ,בצירוף חותמת )במקרה שנדרש( ,על טופס הצעת המשתתף ועל כל עמוד ועמוד בכתב הכמויות. ג .ההצעה תעמוד בתוקפה ותחייב את מגישה החל מהמועד שבו תוכנס לתיבת המכרזים ועד למועד פקיעתה של הערבות הבנקאית כאמור בסעיף ד' להלן. ד .המשתתף יידרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית וצמודה על סך של ) ₪100,000במילים :מאה אלף (₪להבטחת חתימת המשתתף הזוכה על ההסכם, ולהמצאת כל המסמכים והאישורים הנדרשים ,תוך 7ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו במכרז .הערבות תהא בנוסח המצ"ב כנספח ו' להסכם .השם שיופיע בערבות יהא שם המשתתף .הערבות תהא צמודה למדד תשומות הבניה ,תעמוד בתוקף עד לתאריך 27.07.2014ותהא בלתי מוגבלת ובלתי מותנית וניתנת למימוש לפי דרישת החברה תוך תקופה שלא תעלה על 15ימים .הערבות תהא ניתנת להארכה על פי דרישת החברה למשך תקופה שתיקבע על ידה ,ככל שהליכי המכרז יתעכבו .הצעה שתוגש בלי צירוף ערבות כאמור לעיל ,לא תובא לדיון. -6- ה .על המשתתף לצרף בנוסף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן ,כשהם חתומים על ידו )בצירוף חותמת( בשולי כל עמוד ועמוד: .1 העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף. .2 אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין. .3 העתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבוריים )מאת רשויות מע"מ( כאמור בסעיף 2לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים )אכיפה ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( ,התשל"ו .1976 - .4 אם המשתתף אינו אדם פרטי -אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המשתתף. .5 רשימת מוסדות ממלכתיים ו/או ציבוריים ו/או מוניציפאליים עימם קשור המשתתף בהסכם או היה קשור בעבר. .6 המלצות מגופים ומוסדות בהם ביצע המשתתף ב 5-השנים האחרונות עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה .בנוסף למכתבים המלצה סטנדרטיים ,על המשתתף לצרף להצעתו "טפסי שביעות רצון" כמפרוט בנספח ד' 1-למסמכי המכרז לפרויקטים שבוצעו במהלך 5שנים אחרונות . .7 נוסח הצעת המשתתף כשהיא חתומה על ידו. .8 נספח ד' 2וכן מסמכים המעידים על ניסיון של 5שנים מתוך 10השנים האחרונות בביצוע עבודות מסוג העבודה נשוא מכרז זה ,ומסמכים המעידים על ביצוע עבודות הנדסה מכנית חשמלית בהיקף כולל של 10מיליון ₪בחמש השנים האחרונות )כגון :הסכמים ,המלצות,חשבונות סופיים של עבודות וכיו"ב(. .9 תצהירים מאומתים בידי עו"ד ,המעידים על עמידת המשתתף בתנאי הסף כמפורט בנספח ד' למכרז. .10 צילום קבלה על שם המשתתף בדבר רכישת מסמכי המכרז. .11 פרוטוקול סיור קבלנים. .12 זהות המשתתף ,תאור כללי של המשתתף ,מבנה ארגוני ושמות המנהלים. .13 המבנה הארגוני המוצע לביצוע העבודות נשוא המכרז כולל הגורמים המשתתפים, חלוקת תפקידים ופרטים נוספים .במידה והמשתתף ישלב קבלני משנה ,עליו לציין את שמותיהם ,לציין תפקידיהם ולצרף מסמכים המעידים על עמידתם של האחרונים בתנאי החוזה ועל ניסיונם. .14 אישור על היות המשתתף קבלן רשום בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 1969 -ותקנותיו( בענף ראשי "משאבות טורבינות ותחנות שאיבה" )סימול (500בסיווג כספי ב 1-לפחות ורשום בענף ראשי בניה )סימול ( 100בסווג כספי ג 1-לפחות או רישום כנ"ל בענף ראשי משאבות טורבינות ותחנות שאיבה והצגת תעודת רישום של קבלן משנה בענף ראשי בניה )סימול( בסיווג כספי ג. 1- במידה והתקשר המציע עם קבלן משנה לשם הגשת הצעתו למכרז זה כאמור ,עליו להגיש עם הצעתו את הטופס המצ"ב כנספח יד' כשהוא מלא ,ובו התחייבות קבלן המשנה לעמידה בכל הוראות מסמכי המכרז ,וכן יצרף המסמכים הקבועים בסעיף זה 10 ,ה' ,פרטים 5-1ו.12- למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מתוקפו של ס' 00.21 להוראות המפרט הטכני המיוחד )נספח א'( ,וכי אין בפירוט שמות נותני השירות בנוגע לעבודות אלו במסגרת ההצעה ,כדי לחייב את המזמין לאשר את המועמד המוצע על ידי המציע לשם מתן השירות ,וזה שומר לעצמו הזכות לדרוש את שינוי זהות נותני השירות אף לאחר אישור הזכייה ,ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין זה. -7- תצהיר מאומת בידי עו"ד ,המעיד כי ברשותו של המשתתף כח אדם מיומן ,ציוד, חומרים ,ואמצעים מתאימים לביצוע העבודה נשוא מכרז זה ,כמוגדר וכמפורט במפרט הטכני ,נספח א' לנוסח ההסכם. ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 10סעיף קטן ד' לעיל. .15 .16 .17 מכתב המלצה מהבנק בו מנהל המשתתף את עסקיו ,המעיד על חוסנו הפיננסי של המשתתף .יש פה כל מיני מסמכים שמהווים לדעתי מעמסה מיותרת על הקבלן ,וזה להבנתי אחד מהם. .18 אישור על היעדר הרשעות בעבירות המצוינות בסעיף 3סעיף קטן (1ג' ו -ד' לעיל. .19 נספח אישור מוקדם על תנאי ביטוח .מסמך זה יוגש ללא כל מחיקה והוספת מלל על גביו .הוספת מלל או מחיקה עלולה לפסול את המשתתף . .20 יתרת מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המשתתף בכל דף ודף מהם .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת ,בין היתר ,לצורך עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו ,בתנאי הסף ובשאר התנאים שפורטו לעיל. .11החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא: א. היה המשתתף יחיד ,יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו. ב. היה המשתתף שותפות ,יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את השותפות ,תוך ציון שמו/ם המלא ,וכתובתו/ם ויצרפ/ו חותמת השותפות. כמו כן יצורף אישור רו"ח המעיד כי החותמים הם מורשי החתימה של השותפות. ג. היה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית )להלן לעניין סעיף זה: "התאגיד"( ,יחתמו מספר המנהלים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד תוך ציון שמו/ם המלא וכתובת התאגיד ,ויצרפו חותמת התאגיד .כמו כן ,תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד. ד. היה המשתתף שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ,יחתמו בשם כל אחד מהשותפים המורשים ובשם השותפות ,נציגיה המוסמכים בצירוף הוכחות מתאימות על קיום השותפות הנ"ל כחוק ורישומה ,על מידת האחריות של כל שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות החתימה של נציגי השותפות. שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה .12 א. מובהר בזאת כי אין ועדת המכרזים של החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ב. התאגיד רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל אי התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת התאגיד מונע הערכת ההצעה כדבעי. התאגיד רשאי להביא בחשבון שיקוליו בבחירת ההצעות את אמינותו ,איתנותו הפיננסית וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה וכן את ניסיונו וניסיון רשויות מוניציפאליות וגופים ציבוריים אחרים עם המשתתף בעבר. מובהר כי המזמין יהא רשאי לבצע בירור אודות ביצוע עבודות ומתן שירותים על ידי המציע בעבר ,והמזמין יהא רשאי לפסול את הצעתו של מציע אשר יוברר כי לא ביצע עבודות לשביעות רצון הלקוחות או שנתגלה כי היו פגמים מהותיים בעבודתו, לרבות אי עמידה בלוחות זמנים ,מתן שירותים בהתאם להסכמות וכיוצ''ב ,והכל בשיקול דעתו המלא של המזמין ,זאת על אף עמידתו בתנאי הסף כאמור לעיל ואף במידה שהצעתו תהא הזולה ביותר. -8- ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף ,בעת הדיון בהצעתו ,הסברים וניתוחי מחיר ,והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים. ד. ועדת המכרזים מתחייבת לשמור על סודיות בנוגע לכל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף ,אשר ימסרו לה לפי דרישתה. ה. אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור ,רשאית ועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. ו. ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים ,אם יוכח לכאורה קשר כזה ,או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז. ז. ועדת המכרזים תהא רשאית לבוא בדברים ,בכתב או בעל-פה ,עם המשתתפים במכרז ,בדבר פרטים שונים בהצעותיהם ,וזאת כדי לאפשר לחברה להעריך את ההצעות. ח. מובהר בזאת ,כי החברה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם הקבלן אשר יבחר כזוכה במכרז ,לשם שיפור הצעתו ,בהתאם לדין. -9- חתימת ההסכם והשבת ערבות המכרז .13משתתף אשר ייבחר כזוכה במכרז יתבקש לחתום על נוסח ההסכם המצ"ב ,בתוך 7ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז. לא מילא הזוכה את התחייבותו זו ,רשאית החברה לחלט את הערבות הבנקאית שצירף המשתתף למסמכי המכרז מטעמו )ערבות מציע( ,כקבוע בסעיף 13לעיל ,והמשתתף יהא מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד חילוט ערבותו כאמור. כן יידרש הזוכה להעסיק קבלן משנה לביצוע עבודות חשמל ,רשום בענף משנה 160בסיווג כספי א 1-לפחות )ככל ואינו מבצע את העבודות בעצמו ,שאז עליו להיות רשום בסיווג האמור בנוסף לדרוש במסמכי המכרז(. .14משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז ,שצורפה למסמכי המכרז ,וזאת באופן כדלקמן: א .למשתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא נבחר לביצוע העבודות -עם קבלת הודעה כאמור. ב .למשתתף שנבחר לבצע את העבודות -עם חתימתו של נוסח ההסכם ,והמצאת ערבות ביצוע לעבודות נשוא ההסכם ,כמפורט בסעיף 9.3לעיל ,והמצאת אישור על קיום ביטוחים המצורף כנספח ה' לנוסח ההסכם ושאר המסמכים הנדרשים. הוראות כלליות .15 א .כל שינוי או תוספת שיערכו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין אם על ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יחייבו את החברה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי החברה. ב .מצא המשתתף סתירה ו/או אי בהירות בין מסמכי המכרז יפנה באמצעות פקס מס' 08- 6285920אל אריה שוורץ תוך ציון שמו ומספר הפקס למתן תשובה ,ויפרט בפנייתו את מהות השאלה ו/או אי הבהירות .התשובות תופצנה לכל משתתפי המכרז ויצורפו על ידי המציע להצעתו. ג .סיור הקבלנים יתקיים ביום ד' 26.3.2014 ,בשעה 10:00במשרדי התאגיד ברח' זבוטינסקי 1בדימונה .השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה .משתתף אשר לא השתתף בסיור ,לא יוכל להציע הצעה במכרז. ד .המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז )על כל נספחיהן בהתאם להוראות המכרז(, הינו ביום ד' 23.4.2014 ,בשעה .13:00את ההצעות יש להגיש במסירה אישית )לא בדואר( במעטפות סגורות לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה .מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ,ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי ועדת המכרזים. ה .מובהר כי החתימה על ההסכם וביצועו מותנים באישור תקציב על ידי הגורמים המוסמכים ,ולזוכה לא תהא כל טענה נגד החברה אם ביצוע ההסכם ידחה ו/או יבוטל ו/או אם העבודות יבוצעו באופן חלקי ו/או בשלבים. ו .נקבע זוכה במכרז )להלן" :הזוכה המקורי"( והחל בעבודתו ,ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז )להלן" :הזוכה המאוחר"( ,מתחייב הזוכה המקורי לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר .במקרה כזה לא יהא זכאי הזוכה המקורי לכל פיצוי או תשלום מאת החברה ,פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל .לזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ,בגין ההליך שבוצע. ז .מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר ,בשום דרך, את המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים. ח .את מסמכי המכרז ,ניתן לרכוש במשרדי החברה ,בשעות העבודה הרגילות ,תמורת תשלום של ₪ 3,000כולל מע"מ ,דמי השתתפות במכרז ,שלא יוחזרו .ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום במשרדי החברה ,בשעות העבודה המקובלות. - 10 - מעיינות הדרום בע"מ מכרז פומבי מספר 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה הצעת המשתתף אני הח"מ______________________________________________ : מרחוב _____________ :עיר ____________ :טלפון______________ : מצהיר ,מסכים ומתחייב בזה כדלקמן: .1הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון ,לרבות :פרסום ההודעה למשתתפים בעיתונות ,ההוראות למשתתפים ,נוסח ההסכם שייחתם עם המשתתף אשר יזכה במכרז ,על כל נספחיו ,וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה ,וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי. .2הנני מצהיר ,מסכים ומתחייב: א( לבצע עבודות החלפת יחידת שאיבה בבוסטר דימונה ועבודות נלוות ובכלל זה פירוק יחידת שאיבה קיימת ,התקנת יחידות שאיבה חדשה ,טיפול בצנרת, אביזרים ,טיפול בלוח החשמל ,חיבור המשאבה החדשה ללוח החשמל ,וכו' זאת במהלך כל תקופת ההסכם ,כמפורט בנוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה במכרז זה ובמפרט הטכני המצורף להסכם -נספח א'. ב( למלא אחר כל ההוראות המפורטות בנוסח מסמך הוראות למשתתפים במכרז, בהסכם על כל נספחיו ובכל מסמכי המכרז האחרים. ג( הנני עומד בתנאי הסף להגשת הצעה במכרז זה כמפורט בנוסח מסמך ההוראות למשתתפים. .3הנני מצהיר ומסכים כי אחתום על ההסכם ו/או אמציא את כל המסמכים והאישורים הנדרשים ממני בתוך 7ימים מיום שייוודע לי על זכייתי במכרז ,והיה ולא אעשה כן ,תהא החברה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר נמסרה לה על ידי ,וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם לחברה כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם. .4הנני מתחייב ומסכים לכך כי במידה ואזכה במכרז זה ,התמורה בגין ביצוע ההסכם תשולם על בסיס כתב הכמויות המצורף להסכם כנספח ב'. .5 א( הנני מציע לבצע את העבודה נשוא המכרז ולמלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת מכרז זה בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות ,נספח ב' להסכם. ב( כמו כן הנני מצהיר כי המחיר הנקוב בכתב הכמויות) ,להלן" :תעריפי הזכייה"(, כוללים את ביצוע כל השירותים נשוא המכרז ,ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתן ,וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת לסכומים אלה. ג( כן הנני מצהיר כי ידוע לי שתעריפי הזכייה שהצעתי לעיל ,יישארו בתוקפם ללא כל שינוי ו/או עדכון במהלך כל תקופת ההסכם ,במידה ואבחר כזוכה במכרז. ד( עוד הנני מצהיר כי ידוע לי שלמעט האמור בהסכם ,תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית ,בשכר עבודה ,במסים ,ארנונות ,תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק עפ"י ההסכם לא ישנו את תעריפי הזכייה הנ"ל. - 11 - .6 א( באם אדרש על ידי החברה ,אמציא לה בתוך 3ימים פירוט וניתוח מחירים לגבי הסכומים הנקובים בהצעתי ,וזאת כנדרש בסעיף 12ג' במסמך ההוראות למשתתפים. ב( ידוע לי כי החברה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. לעניין זה "ההצעה הזולה ביותר" הינה הצעה ששיעור ההנחה שהוצעה בה הינו הגבוה ביותר. .7הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים שלהלן: א( העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף. ב( אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין. ג( העתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבוריים )מאת רשויות מע"מ( כאמור בסעיף 2 לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים )אכיפה ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו .1976 - ד( אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המשתתף )אם המשתתף אינו אדם פרטי(. ה( רשימת מוסדות ממלכתיים ו/או ציבוריים ו/או מוניציפאליים ,כאמור בסעיף 10 סעיף קטן ה' 5-למסמך ההוראות למשתתפים. ו( המלצות מרשויות ,גופים או מוסדות ,בהתאם לנדרש בסעיף 10עיף קטן ה' 6-למסמך ההוראות למשתתפים. ז( העתק תעודת רישום בפנקס הקבלים כנדרש בסעיף 10סעיף קטן ה' 14-למסמך ההוראות למשתתפים. ח( מסמכים המעידים על ניסיון כמפורט בסעיף למסמך 10סעיף קטן ה' 8-ההוראות למשתתפים. ט( נוסח הצעת המשתתף כשהיא חתומה על ידו. י( תצהירים מאומתים בידי עו"ד ,המעידים על עמידת המשתתף בתנאי הסף כמפורט בנספח ד' למכרז למסמך ההוראות למשתתפים. יא( צילום קבלה על שם המשתתף בדבר רכישת מסמכי המכרז. יב( פרוטוקול סיור קבלנים ,חתום על ידי המשתתף בכל עמוד. יג( זהות המשתתף ,תאור כללי של המשתתף ,מבנה ארגוני ושמות המנהלים. יד( המבנה הארגוני המוצע לביצוע העבודות נשוא המכרז כולל הגורמים המשתתפים, חלוקת תפקידים ופרטים נוספים .במידה והמשתתף ישלב קבלני משנה ,עליו לציין את שמותיהם ,לציין תפקידיהם ולצרף מסמכים המעידים על עמידתם של האחרונים בתנאי החוזה ועל ניסיונם. טו( ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 10למסמך ההוראות למשתתפים. טז( דו"חות כספיים של המשתתף לשנים 2009-2012ודו"ח בוחן לשנת .2013 יז( יתרת מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המשתתף בכל דף ודף מהם. אם לא צורפו כל המסמכים ,יש לציין במסמך נלווה את המסמכים שלא צורפוואת הסיבה לאי צירופם. .8כן הנני מצהיר כי באם הצעתי תתקבל ,אמציא לחברה ערבות בנקאית ואישור על קיום ביטוחים בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בהסכם המצורף למסמכי המכרז. - 12 - הצעתי זו תעמוד בתוקפה ותחייבני החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד למועד פקיעתה של הערבות הבנקאית כאמור בסעיף 10למסמך ההוראות למשתתפים . ולראיה באתי על החתום: חתימת המשתתף__________________ : שמות מורשי החתימה של החברה_______________ : מס' ח.פ______________ :. כתובת____________________ : שם מלא ____________ :טלפון______________ : _______________________ תאריך )במידה והמשתתף במכרז הינו תאגיד יש למלא את האישור להלן( אישור אני הח"מ ____________________ ,עו"ד/רו"ח החברה /השותפות/האגודה השיתופית _________________________________________ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה ________________________ ,________________________ ,בצירוף חותמת החברה/ השותפות/האגודה השיתופית ,מחייבים עפ"י מסמכי היסוד של החברה /האגודה השיתופית. _____________________ עו"ד/רו"ח - 13 - הסכם שנערך ונחתם בדימונה ביום ______ לחודש __________ בשנת ___________ מעיינות הדרום בע"מ ח.פ__________ . ת.ד ,________ .דימונה ב י ן: )להלן" :החברה"( מצד אחד ל ב י ן: _________________ ת.ז________________ . מרח' _____________ )להלן" :הקבלן"( מצד שני הואיל: והחברה פרסמה מכרז פומבי שמספרו 01/2014לביצוע הרחבה ושדרוג ותוספת יחידות במכון השאיבה בדימונה )להלן" :המכרז"(; והואיל: והקבלן ,אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם ,על כל נספחיו ,ושל שאר מסמכי המכרז ,הגיש הצעה ,לביצוע ומילוי כל האמור במכרז ,בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז; והואיל: וועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעתו של הקבלן ,יו"ר הדירקטוריון אישר את המלצתה ,והחברה קיבלה את ההצעה כדין; והואיל :והקבלן זכה במכרז האמור; והואיל: והצדדים מעוניינים לעגן בהסכם זה את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: מבוא ונספחים .1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויש לקראם כאחד. א .נספחי הסכם זה ,המהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,הינם: נספח א' - נספח ב' - נספח ג' נספח ד' - נספח ד'- 1 נספח ד'- 2 נספח ה' - נספח ה'- 1 נספח ו' נספח ז' נספח ח' - נספח ט' - נספח י' נספח יא' - נספח יב' - נספח יג' - נספח יד' - מפרט טכני מיוחד כתב כמויות רשימת תכניות תצהיר משתתף ונתונים בדבר עמידה בתנאי הסף טופס שביעות רצון וריכוז פרויקטים הצהרת משתתף בדבר עמידותו בתנאי הניסיון הכספי הנדרש אישור מוקדם לתנאי ביטוח אישור על קיום ביטוחים נוסח כתב ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית נוסח ערבות מציע )מכרז( ,אוטונומית בלתי מותנית נוסח ערבות בדק ,אוטונומית בלתי מותנית הצהרת הקבלן בדבר שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים הצהרת הקבלן בדבר תנאים בלתי צפויים מראש וביקור באתר הצהרת הקבלן על ביצוע העבודה בהתאם לתכניות תעודת גמר הצהרת בטיחות הצהרת קבלן המשנה ב .בנוסף ,לנספחים המצורפים להסכם זה ,כמפורט בס"ק א' לעיל ,יבצע הקבלן את העבודה בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת משרד הביטחון ,משרד הבינוי והשיכון ומע"צ )להלן" :המפרט הבין משרדי"( במהדורתו האחרונה והמעודכנת ובהתאם לתקנים ,הוראות היצרנים לחומרים השונים ,דרישות הרשויות השונות )משרד הבריאות ,המשרד לאיכות הסביבה ,המוסד לבטיחות ולגהות( וכו'. - 14 - ג. אירעה סתירה בין המסמכים המפורטים בס"ק א'-ב' לעיל לבין עצמם -תיקבע העדיפות בהתאם לחלוקה שלהלן ,כאשר הוראות המסמך המוקדם במספרו הסידורי עדיפות על הוראות המסמך המאוחר: לצרכי ביצוע: .1התכניות. .2כתב הכמויות .3המפרט הטכני המיוחד .4המפרט הבין משרדי .5ההסכם .6תקנים לצרכי מדידה ותשלום: .1כתב הכמויות .2המפרט הטכני המיוחד .3התכניות. .4המפרט הבין משרדי .5ההסכם .6תקנים הגדרות בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן: .2 "האתר" תחנת השאיבה )בוסטר( בדימונה ,לרבות המקרקעין אשר בהם, דרכם ,מתחתם או עליהם מבוצעת העבודה על פי הסכם זה ,כוללדרכי גישה ומקרקעין אחרים שיועמדו לרשות הקבלן לצורך ביצוע העבודה. המכרז" מכרז פומבי מס' 01/14לביצוע הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה ועבודות נלוות כמפורט במסמכי המכרז."המנהל" מנכ"ל תאגיד מעיינות הדרום בע"מ בעל האחריות התקציבית מטעםתאגיד מעיינות הדרום. "המהנדס" מהנדס תאגיד מעיינות הדרום או מי שנתמנה ע"י המנהל לתפקיד"המהנדס". "המזמין" חברת מעיינות הדרום בע"מ -תאגיד המים והביוב לדימונה."המתכנן /היועץ" -יועץ החברה אשר גם מבצע פיקוח עליון על העבודות. "המפקח" אדם או תאגיד המתמנה בכתב ,מזמן לזמן ,ע"י המנהל ,לפקח על ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו בהתאם להסכם וללא סמכותלהתחייבות כספית מטעם החברה; "החשב" חשב החברה ,לרבות מי שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה ,כולו אומקצתו. "הקבלן" לרבות נציגיו ,עובדיו ,מורשיו או כל מי שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה ,כולו או מקצתו ,לרבות קבלן/ני משנה ,ובלבד שאושרו על ידיהחברה. "ציוד הקבלן" כל מכונה ,מכשיר ,התקן ,מתקן זמני או כל דבר אחר הדרוש לביצועהעבודות ,אך שאינו נשאר או מיועד להישאר חלק מהמבנה או הציוד. חברת מעינות הדרום בע"מ -תאגיד המים והביוב לדימונה."החברה" חברת מעיינות הדרום בע"מ -תאגיד מים וביוב אזורי. "התאגיד"/ תאגיד - "מעיינות הדרום" מדד מחירי הבניה."מדד" הסכם זה לרבות נספחיו ,המפורטים בסעיף 1לעיל."ההסכם" - 15 - מהות ההסכם .3 א .הקבלן יבצע עבודות הרחבה שדרוג ותוספת יחידות שאיבה במכון .השאיבה בדימונה, לרבות עבודות הנדסה אזרחית ,התקנת ציוד מכני חשמלי )יחידות שאיבה( צנרת, חשמל וכו' וזאת כמפורט בהסכם ,במפרט הטכני ,נספח א' להסכם ,וביתר נספחי ההסכם. ב. ההתקשרות בין החברה לבין הקבלן הינה מכח הצעתו לחברה על סמך הצהרותיו כדלקמן: (1הקבלן הינו מומחה ובעל ניסיון בביצוע העבודה. (2ברשות הקבלן היכולת ,כח האדם ,האמצעים והציוד הדרושים לביצוע העבודות ולעמידה בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ועל פי לוח הזמנים הקבוע בהסכם זה. (3הקבלן ישיג את כל הרישיונות הנדרשים ו/או שידרשו על פי כל דין לביצוע העבודות מהסוגים הנכללים במכרז זה. פירוט העבודה .4 א .העבודה תכלול את המטלות והמרכיבים המפורטים בנספח הטכני ובכתב הכמויות )נספח א( והיא תבוצע בהתאם לתוכנם של אלו ולעדכונים ולשינויים ,מאת המפקח ,ככל שיהיו במהלך העבודה. ב .העבודה ,כאמור בס"ק א' תתבצע בתיאום מלא ותוך שיתוף פעולה עם נציגי החברה, החשב והמפקח. ג .העבודה כאמור בס"ק א' תתבצע בכפוף לכל תקן ,לתקנות החשמל ,למפרט הבין משרדי ובמפרט המיוחד המצ"ב כנספח א' להסכם זה. ד .יודגש בזאת כי החברה תקבע עבור הקבלן סדרי עדיפויות לביצוע העבודה. לוח זמנים לביצוע .5 א .הקבלן יחל בביצוע העבודה בתאריך שנקבע לכך בצו התחלת עבודה ,שיומצא לו כשהוא חתום ע"י המפקח ומהנדס החברה ויסיים את העבודה עד 180ימי עבודה מהיום הקבוע בצו כיום תחילת העבודה. ב .עד ליום תחילת העבודה הנקוב בצו התחלת העבודה על הקבלן לבצע את כל התיאומים ולקבל את כל האישורים הדרושים עפ"י דין לשם ביצוע העבודה מן הרשויות השונות. ג .מובהר בזאת כי כל עיכוב שהוא בהשגת האישורים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג מהמועד הנקוב בס"ק א' לעיל כמועד לסיום העבודה. ד .הקבלן ימציא למפקח בתוך שבעה ימים מיום הוצאת צו העבודה ,ובכל מקרה טרם תחילת העבודות ,את הצעתו ללוח זמנים מפורט .ההצעה תכלול מועדי ביצוע עבודה ומועדי מסירה ותיערך בכפוף להנחיות החברה וסדר הקדימות שתקבע עם תחילת העבודות וכפי שיתעדכן על ידי החברה מעת לעת. ה .המפקח ומהנדס החברה יבחנו את לוח הזמנים המוצע ויאשרו או שישנה אותו עפ"י שיקול דעתם הבלעדי. ו .פיגור בלוח הזמנים להסכם זה יגרור אחריו תשלום קנס בסך של ₪ 3,000בגין כל יום איחור. - 16 - שינוי קצב העבודה .6 א .החליט המפקח כי קצב העבודה איטי מכדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע, יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה תוך הזמן שנקבע בלוח הזמנים. מובהר בזאת כי הקבלן בלבד יישא בעלות האמצעים הנדרשים לעמידה בקצב העבודה שנדרש ע"י המפקח. ב .היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי ס"ק א' אינם מספיקים בכדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע -יורה המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתו יש לנקוט בהם והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים .מובהר בזאת כי הקבלן בלבד יישא בעלות אמצעים אלו. ג. לעניין ס"ק ב' רשאי המפקח להורות לקבלן לעבוד בשתיים או שלוש משמרות ,כולל עבודה בלילות ,להשתמש בציוד מכני שונה ,לבצע במקביל מספר עבודות או באזורים שונים באתר וכו'. ד .בכדי להסיר כל ספק מובהר בזאת כי נקיטת אמצעים כאמור בס"ק א'-ג' ,לא תזכה את הקבלן בכל תוספת לתמורה הנקובה בהסכם זה. ה .לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי ס"ק א'-ג' -רשאית החברה לבצע את העבודה כולה או מקצתה ,ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת ,ע"ח הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות האמורות ,בתוספת סך של 15%מההוצאות שייחשבו כהוצאות משרדיות .לצורך סעיף קטן זה תהיה לחברה זכות מלאה להשתמש בכל הציוד ,המתקנים ובחומרים שנמצאים באתר ,וזאת ללא תשלום תמורה כלשהי לקבלן בגין שימוש זה. ו. על אף האמור בכל מקום אחר ,חייב הקבלן ,באם תדרוש זאת החברה לדחות חלק מהעבודה ,אשר לפי דעת החברה ,רצוי לדחותה לזמן אחר .דחיית חלק מהעבודה לא תהווה עילה לתשלום תוספת ו/או פיצוי לקבלן. במידה וחלק מהעבודה יידחה כאמור בסעיף זה ,לא יחול על חלק זה של העבודה סעיף 6 ה' לעיל. ז. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן זכאי אך ורק לשיפוי המצוין באישור על גובה השיפוי המצורף להודעת דחיית העבודה ,ורק במידה והאישור יינתן מראש )אישור בדיעבד ,קרי במהלך או לאחר תקופת הדחייה לא יינתן( .בלא קבלת אישור כאמור לא תוקנה לקבלן זכות תביעה כנגד החברה על נזקים שיגרמו לו כתוצאה מהדחייה החריגה. שינויים בהיקף העבודה וסיוג בלעדיות .7 א .הקבלן יבצע כל שינוי במתכונת העבודה ,לרבות שינויים בעבודה לעומת הקבוע בתוכניות ,שינוי בלוח הזמנים וכיו"ב כפי שיידרש ע"י המהנדס החברה ,בכפוף לאמור בנספח ב'-ד' להלן. ב .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את היקף העבודה ,בגבולות של עד 50% הוספה או הפחתה בהיקף הכולל של ההזמנה ושינויים בכמויות המפורטות בכתב הכמויות ,בדרך של ביטול סעיפים או הפחתה מהם או הוספה אליהם ללא הגבלה. שינוי היקף העבודה ייעשה באמצעות דרישה בכתב מן החשב/מהנדס .ללא דרישה בכתב עפ"י האמור לעיל ,לא יחרוג הקבלן מהיקף העבודה המתוכנן ,המופיע בתוכניות, במפרטים וביתר הנספחים להסכם .היה וחרג הקבלן מהיקף העבודה ,ללא אישור החשב/מהנדס בכתב ,לא יהא זכאי לתמורה כלשהי מאת החברה. ג .החברה רשאית להוסיף עבודות באתר או מחוץ לאתר ,בכל מקום ,בגבולות ההוספה, כאמור בס”ק ב' לעיל. ד .התמורה לקבלן בגין ההגדלות ,ההקטנות ו/או השינויים תהיה כקבוע בסעיף 17להלן. - 17 - טיב החומרים .8 א .כל החומרים והציוד בהם יעשה הקבלן שימוש בעבודתו יהיו חדשים ,מאיכות מעולה, מהסוגים כפי שנקבעו במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות ו/או ע"פ קביעת המנהל והמפקח ולשביעות רצונם המלאה. ב .הקבלן יגיש לאישורו של המפקח דוגמאות של כל החומרים והציוד קודם שייעשה בהם שימוש במסגרת העבודה .הוצאות הבדיקה לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ו/או מכונים אחרים מוסמכים עפ"י דין תחולנה על הקבלן .כל החומרים והציוד שיסופקו לצורך המשך העבודה יתאימו בדיוק לדוגמאות שאושרו. ג. מובהר ומוסכם בזה כי עובר להגשת הדוגמאות לאישור המפקח כאמור בס"ק ב' לעיל, ימציא הקבלן אישורים על תו תקן ישראלי ממכון התקנים הישראלי. ד .נוכח המפקח כי חומר כל שהוא שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים לדוגמא שאושרה ו/או אינו תואם את הדרישות כקבוע בסעיף זה ירחיק הקבלן את החומר ממקום העבודה ,תוך 24שעות מקבלת הוראה מטעם המפקח לעשות כן .קביעתו של המפקח אינה ניתנת לערעור ועל הקבלן לבצע את ההוראות ללא דיחוי .סרב הקבלן לעשות כן ,רשאי המפקח להרחיק את החומרים הפסולים בעצמו .עלות פעולתו זו של המפקח תהא על חשבונו של הקבלן. כפיפות ודיווח .9 א .לצורך ניהול ,תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות תמנה החברה מפקח מטעמה .המפקח ינהל את ביצוע העבודות ,יקבע לוחות זמנים ,שלבים לביצוע העבודות ,ויפקח על ביצוע העבודה ויאשר חשבונות חודשיים של הקבלן .המפקח יהיה רשאי לזמן את הקבלן או מי שמוסמך מטעמו לישיבות אשר בהן ,בין היתר ,יערך מעקב אחר ביצוע העבודות .מועד ,תדירות ומקום ישיבות אלו יקבעו ע"י המפקח .הקבלן מתחייב כי בישיבות אלו ישתתף נציג מוסמך מטעמו. ב .הקבלן יאפשר למפקח גישה נוחה ועזרה בביקורת החומרים והעבודה. ג. המפקח יערוך ביקורת מתמדת באשר לאופן ביצוע העבודה והחומרים בהם נעשה שימוש לצורך ביצועה. ד .הקבלן יהא כפוף להוראות המנהל והמפקח ,ויפעל על פי כל הוראה והנחיה שתינתן על ידם בקשר עם ההסכם ,ובכללן הצורך לבצע תיקונים ופעולות אחזקה שונות הן בתמורה והן שלא בתמורה ,הכול כמפורט בהסכם .בכלל זה רשאים המנהל ו/או המפקח לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות ,והקבלן יהא מחויב לפעול בהתאם להוראותיהם .לא תישמע תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף ,המתבססת על קביעת סדרי עדיפויות על ידי המנהל ו/או המפקח. ה. (1הקבלן ידווח למנהל ולמפקח באופן שוטף על ביצוע עבודותיו ,על כל בעיה והתפתחות באשר להן ,וכן על כל נושא הקשור לביצועו של ההסכם. (2מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה ) (1לעיל ,ידווח הקבלן למנהל ולמפקח ויספק להם תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המנהל ו/או המפקח אליו בעניין העבודות וההסכם. ו. הרשות בידי המפקח לדרוש מהקבלן לשנות את שיטת העבודה אם היא לפי דעתו אינה מתאימה או אינה יעילה או שתאריך את זמן העבודה יותר מהזמן הסביר .במסגרת זו רשאי המפקח לדרוש שכלול וייעול שיטת העבודה או שימוש בציוד מתאים יותר והקבלן מתחייב לבצע מייד את דרישות המפקח .מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תמורה בגין ביצוע דרישות אלה .עוד יובהר אי הצגת דרישות כאמור אינה משחררת את הקבלן מאחריותו לבצע את העבודה בטיב ובקצב המותנים בהסכם. ז. מובהר ,כי המפקח איננו מוסמך לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם ,בין חריגה המחייבת תשלום נוסף ובין חריגה אשר אינה מחייבת תשלום כזה .לא תישמע תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף ,המתבססת על אישור המפקח. - 18 - ניהול יומן .10 א .המפקח ינהל יומן עבודה בקשר עם העבודה וירשום בו את הפרטים הבאים: .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 מספרם של העובדים לסוגיהם ,המועסקים על ידו בביצוע העבודה. הציוד המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו. השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה. החומרים בהם נעשה שימוש בעבודה שבוצעה. תנאי מזג אוויר השוררים באתר העבודה בעת ביצוע העבודה. תקלות והפרעות בביצוע העבודה. הוראות שניתנו על ידי המפקח. הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה. כל דבר אחר שיידרש על ידי המפקח ושלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה. ב .היומן מהווה אסמכתא לתשלום לכן ייחתם ,על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ועל ידי המפקח ,והעתק חתום מהרישומים בו יימסר לקבלן. ג. הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע העבודה ,אולם רישומים אלה לא יחייבו את המזמין ,אלא אם כן אישר אותם המפקח בכתב. ד .מבלי לגרוע בכל האמור לעיל ,אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או ביצוע עבודה כלשה ו/או אי-מילוי הוראות המפקח ,המנהל ,החברה או הוראות החוזה. מנהל עבודה .11 א .במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה ,חייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה ,מוסמך ומאושר ע"י המפקח .מנהל העבודה ימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו מתבצעת העבודה במשך כל שעות העבודה .ההוראות או ההסברים שינתנו למנהל העבודה ,ע"י מהנדס החברה או המפקח ,יחשבו כאילו ניתנו לקבלן. ב .מנהל העבודה יהיה מהנדס ,הנדסאי או מנהל עבודה מוסמך שהינו בעל ניסיון מוכח של 10שנים לפחות בתחום ,והוא יהא אחראי על קיומם של כל תנאי הבטיחות באתר הנדרשים על פי כל דין. ג. דבר מינויו של מנהל עבודה ידווח לכל הרשויות המוסמכות. ד .מנהל העבודה יוחלף רק באישורו של המפקח. מהנדס ביצוע .12 א .במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה ,חייב הקבלן להעסיק מהנדס ביצוע ,שיאושר ע"י המפקח .מהנדס הביצוע ימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו מתבצעת העבודה במשך כל שעות העבודה וככל שיידרש ,עפ"י קביעת המפקח .ההוראות או ההסברים שינתנו למהנדס הביצוע ע"י המהנדס החברה או המפקח ,יחשבו כאילו ניתנו לקבלן. ב .מהנדס הביצוע יהיה מהנדס מוסמך שהינו בעל ניסיון מוכח של 5שנים לפחות בתחום. ג. מהנדס הביצוע יוחלף רק באישורו של המפקח. - 19 - ביקורת ואישור המנהל/המפקח .13 א .המנהל/המפקח רשאי לערוך בכל עת ביקורות ו/או בדיקות שוטפות לבדיקת כל הקשור בעבודות כנדרש מהקבלן בהסכם .גילה המנהל/המפקח ליקויים כלשהם בעבודות במהלך ביקורו ו/או בדיקתו ,יעביר בכתב לקבלן הוראות לתיקונם המיידי ,ויחול האמור בס"ק ג'- ה' להלן ,בשינויים המחויבים. ב .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בס"ק א' ,יערוך המנהל/המפקח סיורי ביקורת לבדיקת טיב העבודה המבוצעת ע"י הקבלן עפ"י ההסכם .על אף האמור בסעיף קטן א' לעיל ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור בו ,תיקון ליקויים אשר נתגלו בסיורי ביקורת ע"י המנהל/המפקח יבוצע ע"י הקבלן תוך פרקי הזמן שייקבעו ע"י המנהל/המפקח. ג. בגמר ביצוע העבודה הנדרשת ,יודיע על כך הקבלן למנהל /למפקח .המנהל/המפקח יבדוק את עצם וטיב ביצועה של אותה עבודה ויפרט בפני הקבלן בכתב ,ברשימה שתיחתם על ידו ועל ידי הקבלן ,את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה שיש לתקנם ו/או שינויים שהינו מעוניין שיבוצעו בה.הקבלן יתקן את הליקויים והפגמים ויבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה ,לשביעות רצונו של המנהל/המפקח כאמור .לאחר שתוקנו הליקויים והפגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של מנהל/המפקח ,ייתן המנהל/המפקח אישור בכתב על סיום ביצועה של אותו עבודה .מובהר בזאת כי מתן אישור כאמור הינו תנאי לתשלום התמורה האמורה בסעיף 15להלן או כל חלק ממנה. ד .האמור לעיל ,יחול בשינויים המחויבים ולפי העניין גם ביחס לחלק העבודות שבוצע ע"י הקבלן שבעבורו הינו זכאי לחלק התמורה במקרה של ביטול ההסכם -כמפורט בסעיף 30 להלן ו/או מכח כל הסכם או דין. ה .מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי אין באישור המנהל/המפקח כדי לשחרר את הקבלן מאחריות ו/או מחויבות כלשהי מכח ההסכם ,ואין בו בכדי להוות ראיה או חזקה לכאורה בדבר היעדר אחריותו של הקבלן לגבי כל פגם ,ליקוי או נזק שיתגלה במתקנים בקשר עם העבודות נשוא ההסכם. כניסה למשרדי הקבלן .14מהנדס החברה והמפקח יהיו רשאים לבקר במשרדי הקבלן בכל עת ,במידת האפשר בתאום מראש ,ולבדוק את התקדמות ואופן ביצוע העבודה .הקבלן מתחייב למסור להם כל הסבר שיידרש על ידם ולסייע בידם בפעולות הביקורת והפיקוח כאמור. פינוי פסולת והחזרת המצב לקדמותו .15 א .עם תום ביצוע העבודות או כל שלב בהן ינקה הקבלן את אתר העבודה ,יסלק ממנו עודפי חומרים ופסולת )להלן " -עבודות הפינוי"( לאתר הטמנה מוסדר ומאושר ,או לכל מקום עליו תורה החברה ,וידאג להטמנתם ,תוך פרק זמן שיקבע ע"י המפקח ,באופן שהאתר יוותר נקי ומוכן לשימושה של החברה. (1על הקבלן להציג אישורים וקבלות מאתר ההטמנה ביחד עם הגשת החשבונית. (2מובהר בזאת ,כי עבודות הפינוי וההטמנה על כל הכרוך בהן תעשנה על ידי הקבלן ותהיינה על חשבונו ,כולל תשלום היטל ההטמנה. ב .לא מילא הקבלן את הוראות ס"ק א' לעיל ,תהא החברה רשאית לבצע את עבודות הפינוי ו/או ההטמנה בעצמה או באמצעות אחרים מטעמה ולנכות את מלוא סכומי עלות הפינוי, לרבות תוספת תקורה לעידוד בשיעור של ,15%מסכומים המגיעים לקבלן מן החברה עפ"י כל דין או הסכם ו/או לגבות ממנו תשלומים אלה ישירות. ג. עם גמר ביצוע העבודה או כל שלב בה ידאג הקבלן להשבת המצב במקום ביצוע העבודה לקדמות ו/או לשלמות ו/או לתקינות ,כמפורט במפרט הטכני. - 20 - מדידת כמויות .16 א .העבודה שבוצעה למעשה וכמויות החומרים בהן השתמש הקבלן בפועל ,יקבעו על ידי המפקח על סמך מדידות .כל המדידות תירשמנה בספר מדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן. ב .לפני בואו למדוד את העבודה כולה או מקצתה ,ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו .הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות .כן מתחייב הקבלן לספק את כוח -האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים לכך. ג. לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות ,רשאי המפקח או בא-כוחו לבצע את המדידות בהעדרם ,ויהיו רואים את המדידות כמדידותיהם הנכונות של הכמויות ,והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. ד .אולם אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור ,ידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שיקבע כאמור בס"ק ב'. (1נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות -רשאי הוא לערער בכתב תוך 7 ימים על כל כמות שנמדדה ,והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות האמורה מחדש .אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בעניין זה המהנדס החברה והכרעתו תהיה סופית. (2הייתה העבודה ,כולה או מקצתה ,מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם ,לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו עילה לכך. (3מוצהר ומוסכם כי בעבודות עפר והכשרת הקרקע ,בכל מקום שקיימת סתירה בין הוראות סעיף זה לבין ההוראות המפורטות במפרט הטכני ,תחולנה ההוראות המפורטות במפרט הטכני. - 21 - תמורה .17 א. (1בעבור ביצוע העבודה וכל מחויבויותיו לפי ההסכם על כל נספחיו ,יהא הקבלן זכאי לתמורה אשר תקבע ע"י מכפלת מחירי היחידה הרלוונטיים שבכתב הכמויות המצורף כנספח ב' להסכם ,בכמויות שבוצעו בפועל בהתאם להזמנת העבודה כקבוע בסעיף 5לעיל . (2לסכום התמורה הנקוב בפסקה 1לעיל יתווסף מע"מ כשיעורו על פי הדין. (3למען הסר ספק ,מובהר כי כמות היחידות ,המפורטות בנספח ב' ,אינה מחייבת את החברה לכל עניין שהוא .התמורה תשולם לקבלן ,במחירי היחידה המפורטים בנספח ב' )להלן" :תעריפי הזכייה"( ,אך ורק בגין עבודה שבוצעה על ידו בפועל ובכמות שבוצעה כאמור. ב. מובהר בזאת כי התמורה כמפורט לעיל בס"ק א' הינה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי העבודה ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה ,ולרבות ביקור יומי בכל המתקנים ,בדיקת יומית של כל היחידות במתקנים ,אספקת כל הציוד והחומרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה עפ"י ההסכם ,הובלתם ,התקנתם וכיו"ב ,החלפת ציוד שלא ניתן לשפצו ,פינוי פסולת ,היטל הטמנה ,שמירה על ניקיון המתקנים ,אספקת כח אדם ,עמידה בכל דרישות משרד העבודה ומוסד לבטיחות וגהות ,תשלום אגרות לרשויות ,תשלום למפקחים ,לרבות כל הוצאה ורווח קבלני הנדרשים לצורך ביצוע העבודה בשלמותה ,נשיאה בכל הוצאות הציוד והחומרים הנדרשים לתפעול המתקנים וכיו"ב והכל כמפורט בהסכם ובמפרט הטכני )נספח א'(. ג. מוצהר בזה כי פרט למקרים בהם נאמר במפורש כי החברה תשא בהוצאה כלשהי, תחול ההוצאה האמורה על הקבלן בין אם הדבר נקבע בחוזה במפורש ובין אם לאו. ד. תעריפי הזכייה של הקבלן שננקבו בהצעתו למכרז ,יישארו בתוקפם ללא כל שינוי ו/או עדכון במהלך כל תקופת ההסכם. ה. מובהר ומוסכם כי ,תנודות במדדים מכל סוג שהוא ,בריבית ,בשכר עבודה ,במסים, ארנונות ,תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק ע"פ ההסכם לא ישנו את תעריפי הזכייה הנ"ל. ו. למען הסר כל ספק יובהר כי שינויים במדד מחירי הבניה ו/או בכל מדד אחר לא יגרמו לעדכון תעריפי הזכייה הנ"ל והם יישארו בתוקפם ללא כל שינוי ו/או עדכון במהלך כל תקופת ההסכם. - 22 - עבודות חריגות .18 א. (1אם יחליט המזמין לבצע עבודות אשר אינן נכללות בכתב הכמויות ,רשאי המזמין, באמצעות המפקח להורות לקבלן לבצען והקבלן חייב לבצען בהתאם להוראות .ביצוע עבודות אלה ייעשה אך ורק לפי הוראה בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. (2שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח ,אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת אחריותו כקבלן יהיו של הקבלן באורח בלעדי. (3קביעת מחירי העבודות החריגות תהיה לפי סדר העדיפות הבא: א .מחירון "דקל" מאגר מחירים לענף הבניה בניכוי .15% ב .מחירי עבודה ברג'י יהיו מבוססים על מחירי עבודות ברג'י הקבועים בכתב הכמויות נספח ב'. ג .מחירי עבודה ברג'י שאינם מופיעים בכתב הכמויות יהיו לפי מחירון "דקל" כנ"ל בניכוי .15% למען הסר ספק :מחירון "דקל" לחישוב יהיה המחירון האחרון הידוע ביום אשור החשבון ובניכוי ,15%ללא תוספת לקבלן ראשי. (4לאספקת חומרים ואביזרים עבור חריגות ישולם לקבלן בהתאם לקבלות של ספק מורשה או לפי מחירי השוק באותה עת לפי שיקול דעת המפקח .למחיר זה יינתן תוספת של 10%לכיסוי ההוצאות של הקבלן בגין רכישה .התשלום יינתן לאחר הצגת חשבונית מס. (5הקבלן מתחייב לבצע באופן מיידי כל פעולה שתידרש להבטיח אספקה סדירה של מים לצרכנים ללא תשלום נוסף. המזמין רשאי לגבי המקרים הנ"ל ,לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או לנכות מסכום כלשהוא אשר הוא חייב לקבלן ,או להפעיל את הערבות המתאימה שניתנה לו ע"י הקבלן. מובהר בזאת ,כי מחירי העבודות החד-פעמיות ישארו קבועים במשך כל תקופת ההסכם ולא יושפעו מתנודות במדדים מכל סוג שהוא .בעניין זה יחול האמור בסעיף 15ד'-ו' לעיל ,בשינויים המתחייבים. ב .הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי תיתכן אפשרות כי העבודות יבוצעו בשיתוף עם גורמים נוספים .על כן ,היה והקבלן יידרש לבצע את העבודה לצד ו/או ביחד עם גורמים נוספים ,לא תינתן לו כל תוספת תמורה בגין ביצוע העבודה בשיתוף עם אותם גורמים והוא יהיה מנוע מלהעלות טענות בעניין זה כנגד החברה. - 23 - אופן תשלום התמורה .19אופן תשלום התמורה בגין ביצוע עבודות יהיה על פי המפורט להלן: .1עם גמר ביצוע העבודה ואישורה ע"י המזמין ללא הסתייגויות ,יגיש הקבלן חשבון סופו בגין ביצוע העבודה בשלמותה. .2החשבון יוגש בצירוף חשבונית עסקה ורק לאחר אישור החשבון יגיש הקבלן חשבוניות מס לפי הסכום המאושר. .3סעיפים חריגים המוגשים בחשבון יוגשו בצירוף אישור עבודה מאושר בכתב ע"י המפקח ,מהנדס התאגיד ובצירוף ניתוח מחירים מאושר כנ"ל. .4כן יכלול החשבון את מחירי היחידות הרלוונטיים כפי שצוינו בכתב הכמויות בניכוי אחוז ההנחה כאמור. .5המפקח יבדוק את החשבון ,יאשרו ,כולו או מקצתו ,או שלא יאשרו כלל ,ויעבירו לחשב, וזאת בצירוף המסמכים הנקובים לעיל ובצירוף חשבונית המס מטעם הקבלן על הסכום המאושר לתשלום. .6מהחשבון יופחת 5%דמי עיכבון אשר ישולמו לאחר המצאת ערבות בדק בסה"כ 5% בתוספת מע"מ מערך החשבון הסופי. .7הסכום המאושר לתשלום ישולם לקבלן תוך 90יום לאחר מועד הגשת החשבון בכפוף להמצאת חשבונית מס מטעם הקבלן .מובהר בזאת כי המצאת החשבוניות הינה תנאי לתשלום. .8על אף האמור בס"ק 7לעיל ,איחור של עד 30יום מהמועד הנקוב לתשלום בס"ק ג' לעיל ,לא יחשב כהפרת ההסכם ולא יהא בו בכדי להטיל על החברה חובת תשלום פיצוי ו/או תשלומי פיגורים מכל סוג ומין שהוא. .9בגין כל תשלום שישולם באיחור תשלם החברה לקבלן הפרשי הצמדה וריבית עפ"י הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה ,וזאת החל מהיום ה 30-שלאחר המועד האחרון הנקוב לתשלום כקבוע בס"ק 8לעיל ,ובלבד שנמסרה דרישה לכך מאת הקבלן לחברה בכתב ,בתוך 60יום לכל המאוחר ,ממועד העיכוב בתשלום .לא הגיש הקבלן דרישה תוך מועד זה ,יראוהו כמי שויתר על זכותו לתשלום הפרשי ריבית והצמדה. .10החשבון שישולם ,לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מאחריותו ולא יגרע מזכות החברה להעלות טענות בגין רשלנות ,ביצוע לקוי ,מרמה וכיו"ב .הקבלן יישאר אחראי בגין כל פגם בתקינות העבודה בין שנתגלה פגם כאמור לפני אישור החשבון או אחריו ,ובין אם נגרם על ידי עובדיו ,קבלני משנה או ע"י כל אדם אחר אשר עובד או עבד עבורו או היה כפוף להוראותיו בעבודה. כללי התנהגות שמירה על הוראות הדין וביצוע מקצועי .20 א .הקבלן ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם ,הן מצידו והן מצד כל גורם מטעמו ,בכלל זה יקפיד הקבלן על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו כלפי כל אדם. ב .מבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק א' לעיל ,יקפיד הקבלן להימנע מגרימת כל הפרעה או מטרד לעוברי אורח ולתושבי העיר בגין ובמהלך ביצוע העבודות. .21 הקבלן מתחייב לשמור ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין בנוגע לעבודה ובקשר לכל מחויבויותיו מכח הסכם זה ,לרבות שמירה על חוק עבודת נוער ,התשי"ג - .1953 - 24 - .22 העבודה המוטלת על הקבלן תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי ,לשביעות רצונה של החברה ,תוך נטרול כל סכנה ומפגע העלולים להיגרם ,ותוך הימנעות מגרימת פגמים טכניים או אסתטיים מתקנים .אישורו של המפקח לביצועה של עבודה או מטלה מכח הסכם זה ,לא ישחרר את הקבלן מחובתו ואחריותו האמורה לעיל. א .הקבלן יצטייד במלוא הציוד ,כלי עבודה ,כלי רכב והחומרים הדרושים לשם ביצוע מושלם של העבודות ,בהתאם למפורט במפרט הטכני ,נספח א'. ב .בוצעה עבודה שלא באורח מקצועי לדעת המפקח ,חייב הקבלן עפ"י דרישת המפקח לתקן ו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן ,לשביעות רצונו של המפקח. ג .נתגלה פגם בעבודה ,בזמן ביצועה ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח .היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה והתיקון על החברה .היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה -יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. ד .לא ביצע הקבלן את העבודה כאמור בסעיף ד' לעיל ,לדעת המהנדס ,הוא רשאי לבצע את העבודה במקום הקבלן ,ושמורה לו הזכות לגבות מן הקבלן בכל דרך ,את הסכומים הנדרשים ,בתוספת תקורה של ,15%לפי שיקול דעתו ,וזאת במקום לדרוש מן הקבלן לתקנה. ה .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה לסעדים נוספים או חילופיים עפ"י כל דין או הסכם. אספקת כוח אדם ותנאי עבודה .23 א .הקבלן יקבל עובדים רק באמצעות לשכת התעסוקה ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה תשי"ט .1959 -הקבלן יעסיק את עובדיו עפ"י ההוראות ובהתאם לתנאי העבודה הקבועים כדין בהסכם קיבוצי ,כולל תשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו עובד ,ובהעדר הסכם קיבוצי -בהתאם לקבוע ע"י האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף ,עבור עבודה דומה. ב .הקבלן ינהל עבור עובדיו תיק ניכויים כדין ויפריש בהם את כל ההפרשות הנדרשות ע"פ הדין. ג .הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק ,ובאין דרישה חוקית ,כפי שיידרש על ידי המפקח. ד .הקבלן יעסיק מספר מספיק של פועלים מקצועיים ובלתי מקצועיים ,לשם ביצוע העבודה באופן משביע רצון .הרשות בידי המפקח להרחיק מהעבודה כל אדם ,כולל מנהל עבודה ו/או מנהל ביצוע ו/או מודד ,שיראה בעיניו כבלתי מוכשר ,בלתי חרוץ או בעל התנהגות רעה. ה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מתחייב בזאת להוסיף עובדים מקצועיים או שלא מקצועיים על פי דרישתו ,של המפקח ו/או מהנדס החברה ,בכמות אותה ידרוש המפקח ו/או מהנדס החברה ומן הסוגים והמקצועות אותם ידרוש. כל העלויות של עובדים נוספים אלה יהיו על הקבלן בלבד. ניהול האתר .24 א .הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא :שמירה ,גידור ,תמרורים ושאר אמצעי זהירות לבטיחותו ונוחיותו של הציבור ,בכל מקום שיהיה צורך בכך ,בהתאם להוראות המפקח ו/או להוראות כל דין ו/או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. ב .מובהר ומוסכם בזאת כי כל ההתחברויות למים ,חשמל וכו' באתר כולל למשרד האתר תהיינה על חשבון הקבלן בלבד. ג .הקבלן יקים באתר שלט אחד על חשבונו ,בתחילת עבודתו ,שיכלול את כל המידע הנדרש באותה עת על ידי החברה -לרבות סוג הפרויקט ,המזמין והמבצע ,והכול בהתאם לדוגמא והנחיות שימסור המפקח .מידות כל שלט יהיו 2×3מטר והקבלן יתקינו למשך כל תקופת הביצוע. - 25 - ד .הקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם פרט לאנשים המועסקים באתר ,לא יכנס לאתר במהלך העבודה ,למעט המפקח ,מהנדס החברה ו/או בא כוחו. ה .הקבלן יוודא כי האתר לא ישמש כמקום דיור לאף אדם בכל זמן שהוא ,לא יוקמו כל מבנים מעבר למבנים נשוא ההסכם וההכרחיים לביצוע העבודה נשוא ההסכם ,והקבלן לא יאפשר לינה באתר מעבר לצורכי השמירה. ו .הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש ,דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא. ז .הקבלן ייתן ,ללא כל תמורה נוספת ,אפשרות פעולה נאותה ,לפי הוראות המפקח ,לכל קבלן אחר המועסק ע"י החברה ,ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח ,וכן לעובדיהם הן במקום העבודה והן בסמוך אליו ,וכן ישתף עימם פעולה .כמו כן יאפשר להם הקבלן את השימוש במידת המצוי והאפשר ,בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו ,ואולם רשאי הקבלן לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמורה לשימוש האמור מאת הנזקקים בהתאם למקובל בענף. בטיחות בעבודה .25 א .הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא :שוטרים ,שמירה ,גידור ,תמרורים ושאר אמצעי זהירות לבטיחותו ונוחיותו של הציבור ,בכל מקום שיהיה צורך בכך ,בהתאם להוראות המנהל ו/או להוראות כל דין ו/או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. ב .הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות וכללי הבטיחות ולרבות: .1שמירת כל כלי עבודה ,חומרים בעלי פוטנציאל סיכון וכיו"ב -באופן מרוכז ובטווח יד או עין והרחקתם מנתיבי מעבר ושהיה של הציבור. .2ביצוע זהיר של העבודה באופן שלא יסכן את הציבור. .3הפקדת שמירה במידת הצורך על מתקנים ,חומרים וכלי עבודה כיו"ב. .4ביצוע כל העבודות על פי הסכם זה בהתאם לכל תקן רלוונטי וכן בהתאם לדרישות הבטיחות של המכון לבטיחות וגהות והוראות פקודת הבטיחות בעבודה ,תש"ל- .1970 .5נטרול כל סכנה ומפגע בטיחותי שעלולים להיגרם במסגרת ביצוע העבודה. .6ביצוע כל העבודות נשוא הסכם זה בהתאם להוראות התקן הישראלי ו/או כל תקן אחר הנדרש לעניין התקנת מערכות מסוג זה ,וסימון המוצרים כקבוע בחוק התקנים ,התשי"ג – ,1953ופקודת הבטיחות בעבודה וכל דין ו/או תקנה ו/או צו ו/או הוראה אחרת לעניין תקינות בטיחות המתקנים. ג .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אספקת ציוד הבטיחות הנדרש לביצוע העבודות, כנדרש עפ"י ההסכם ,תיעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. ד .הקבלן יעביר לעובדיו הכשרה בנושא בטיחות וגהות ,ולא יעסיק עובדים אשר לא עברו הכשרה כאמור. .1הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות כנדרש בחוק ויודיע על כך למפקח האזורי, תוך 7ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה ,והכל בכפוף להוראות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ ,תש"ל.1970- .2הממונה על הבטיחות יהא אחראי על כל תחזוקת ציוד הבטיחות ,הדרכה לעובדים ואכיפת אמצעי הבטיחות במקום העבודה. .3הממונה על הבטיחות ימצא בכל אתר בו מתבצעת עבודה ,והוא יהיה האחרון לעזוב את האתר מטעם הקבלן ,כך ששירותי הבטיחות יינתנו עד לסיום העבודות. ה .יתר הוראות הבטיחות הינן כמפורט במפרט הטכני. - 26 - אי קיום יחסי עובד ומעביד .26 א .ביחסיו עם החברה מהווה הקבלן קבלן עצמאי. ב .הקבלן מצהיר בזה כי אין בהסכם זה ,או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור בין הקבלן ו/או עובד מעובדיו ו/או קבלן משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות ,וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן בלבד ולא יהיו בינם לבין החברה יחסי עובד ומעביד ,מכל מין וסוג שהוא. ג .כל התשלומים לעובדי הקבלן ולקבלני המשנה מטעמו )לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,שכר עבודה ,זכויות סוציאליות ,ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר( ,כל המסים וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו במלואם ובמועדם, והחברה לא תהא אחראית לכך ,בכל אופן וצורה. ד .היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת ,כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין החברה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או כל מי מטעמו ,מתחייב הקבלן כי ישפה ויפצה את החברה ו/או כל מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שיגרמו כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה ו/או קביעה בקשר עם יחסי עובד מעביד כאמור ,מיד עם דרישתה הראשונה של החברה. ה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה ,כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין החברה לבין הקבלן ,יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בגובה 55%מהתמורה הקבועה בסעיף 15 להסכם זה )להלן" :התמורה המופחתת"( ,והקבלן מצהיר בזה כי התמורה המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה במידה שייקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד כאמור. ו .במקרה כזה ,הקבלן יחויב להשיב לחברה את מלוא הסכומים שקיבל בקשר עם הסכם זה מעבר לתמורה המופחתת )להלן" :סכום ההשבה"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד מחירי הבניה וריבית חשב כללי פיגורים ,ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל, והחברה תהא זכאית לקזז את סכום ההשבה מכל סכום שתחוב לקבלן על פי הסכם זה ו/או כל דין ,לרבות כל סכום לו יהא זכאי הקבלן עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור. איסור המחאת ההסכם .27 הקבלן אינו רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו עפ"י הסכם זה לאחר או לאחרים ,כולן או מקצתן ,אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש לכך. היה הקבלן תאגיד תיחשב "המחאה" -לרבות העברת 25%ומעלה מהון מניות התאגיד ממי שהחזיק בו במועד חתימת הקבלן על ההסכם ,לאחר או לאחרים. א .המחה הקבלן זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,לאחר או לאחרים, יישאר הוא אחראי להתחייבויות המוטלות עליו עפ"י ההסכם ,על אף ההמחאה האמורה ,ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של החברה כלפי הגורם הנמחה. ב. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן יהא רשאי להעסיק קבלן/ני משנה לצורך ביצוע העבודות ,אשר יהיה/יהיו מחויב/ים בכל התחייבויות הקבלן על פי ההסכם ,בשינויים הנדרשים ,כל זאת מבלי לגרוע מאחריותו האישית של הקבלן כלפי החברה ועמידתו בכל התחייבויותיו על פי ההסכם. ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל זכאי הקבלן למסור את ביצועו של חלק מסוים מתוך העבודה לקבלן/ני משנה בתנאים הנ"ל: .1 מסירת חלק העבודה לקבלן/ני המשנה טעונה תהא אישור מראש ובכתב מאת המפקח. .2 במעמד חתימתו על ההסכם יגיש הקבלן לאישור המפקח רשימת קבלן/ני משנה אשר בכוונתו להעסיק לצורך ביצוע עבודות מכח הסכם זה .הרשימה - 27 - תכלול את שם/מות קבלן/ני המשנה ,פירוט עבודות דומות לעבודות נשוא הסכם זה שביצע/ו בשנים האחרונות ,היקפן הכספי וכן שמות של ממליצים )מתכננים או מפקחים( אשר היו ממונים על ביצוע העבודות. .3 קבלן/ני המשנה שיוצע/ו על ידי הקבלן עפ"י הסכם זה ,יהיה/ו בעלי ותק וניסיון מוכח בביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,וכן יהיה/ו רשומים בפנקס הקבלנים במקצוע אותו הוא/הם נדרשים לבצע מטעם הקבלן באותם מקצועות בהם יש רישום ברשם הקבלנים ,ויהיה/ו בסיווג ובדירוג הקבלני הנדרש. .4 תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל( ,תשמ"ט ,1988-האוסרות על מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים ,בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה. .5 המפקח יהא הפוסק האחרון בדבר קבלתו/ם של קבלן/ני המשנה .המפקח רשאי לפסול ,בלא צורך במתן הסבר ,כל קבלן משנה אשר אינו נראה לו כמתאים לביצוע העבודות. .6 קבלן/ני המשנה יהיה/ו כפוף/פים לכל התחייבויות הקבלן בהסכם זה, לרבות מחירי עבודה ,ותנאי עבודה הוגנים לפועלים -כפיפות זו תעוגן בהסכם שבין הקבלן לקבלן/ני המשנה. .7 מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ) (2לעיל ,מתחייב הקבלן לכלול בכל ההסכמים אותם יערוך עם קבלן/ני המשנה מטעמו ,תנאים בדבר הבטחת בטוחותיה של החברה מכח הסכם זה ולחייבו/ם להפקיד בידיו ערבויות וביטוחים אשר תנאיהם לא יפחתו מאלו הקבועים בהסכם זה. .8 הקבלן ימשיך וישא באחריות מלאה לכל מחויבויותיו עפ"י הסכם זה, לרבות אחריותו לגבי עבודות שבוצעו בפועל ע"י קבלן/ני המשנה. .9 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו/ם הישירה של קבלן/ני המשנה ,כלפי החברה. .10הקבלן לא יקבל תוספת תמורה עקב העסקת קבלן/ני משנה מטעמו. .11הקבלן יחליף לאלתר ,לפי דרישת המפקח ,כל קבלן משנה המועסק על ידו במסגרת הסכם זה ,אם לדעת המפקח אין קבלן המשנה מתאים לביצוע העבודות ו/או שלדעת המפקח אינו מבצע את העבודות בהתאם לנדרש על פי הסכם זה ו/או אינו מבצע את העבודות במקצועיות הנאותה .לא ישעה הקבלן להוראות המפקח בעניין זה ,תהא רשאית החברה לבטל את ההסכם ולהפסיק באופן מיידי את עבודת הקבלן ללא מתן הודעה מראש, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף 30להלן. ד .החברה תהא רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי ההסכם או חלקן ,מבלי צורך בקבלת הסכמת הקבלן לכך ,זאת בכפוף לשמירה על זכויותיו של הקבלן מכח הסכם זה. - 28 - אחריות הקבלן לנזקים: .28 א .מיום חתימת הסכם זה ועד מתן טופס סיום עבודות יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודות ומתחם העבודות שבוצעו קודם לחתימת חוזה זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על-ידי הקבלן ,כן יהיה אחראי על החומרים ,הציוד ,המתקנים ,הקבועים והארעיים, וכל דבר אחר שיובא על-ידו ו/או על-ידי מי מטעמו למתחם ו/או שהועמד לרשותו לצורכי ביצוע העבודות על-ידי החברה או על-ידי המפקח ,וזאת אף בין שהנזק או הקלקול נגרם באקראי ובין שהיה מעשה הכרחי וצפוי מראש .בכל מקרה של נזק או אובדן הנובע מסיבה כלשהי ,לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,כתוצאה משיטפונות ,רוחות ,סערות ,שלגים וכיוב' יהיה על הקבלן לתקן את הנזק ו/או האובדן על-חשבונו הוא ללא כל דיחוי ולגרום לכך שעם מתן טופס סיום העבודות יימצא הכל במצב תקין וראוי לשימוש ומתאים בכל פרטיו להוראות חוזה זה ,ולשביעות רצון החברה .הוראות סעיף זה יחולו גם על כל נזק שייגרם על-ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על-ידם בתקופת הבדק. ב .בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על-פי פרק זה ,רשאית וזכאית החברה לקבל מהקבלן ,לפי דרישתה הראשונה בכתב ,פיצויים מתאימים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה החברה ועבור נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון ,והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על-ידי החברה וקביעותיה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. אחריות לגוף או לרכוש הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד ,לרבות החברה ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה המצוי במתחם העבודה ו/או כל מבנה המצוי מחוץ למתחם העבודה ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה ,כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו ,בין בתקופת ביצוע העבודה ובין בתקופת הבדק .הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם .כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור לחברה ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות בתקופת הבדק. אחריות לעובדים ולשלוחים הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודות לרבות במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק ,והוא פוטר בזאת את החברה מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו ,לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים ,קבלני משנה ועובדיהם ,ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה .החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה ,כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה. אחריות לרכוש ציבורי הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים, ביוב ,תיעול ,חשמל ,טל"כ ,טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת-קרקעיים וכיו"ב ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות .הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקולים כאמור על חשבונו ,באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של החברה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור .על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת-קרקעיים העוברים במתחם העבודות. - 29 - פיצוי ושיפוי על-ידי הקבלן .29 .1הקבלן פוטר את החברה ו/או את עובדיה ו/או מי מטעמה לכל אבדן ו/או נזק שהוא באחריותו כאמור בהסכם זה ,לרבות האמור בסעיפים קטנים )א'-ה'( לעיל ו/או על-פי כל דין. .2הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן ,החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על-פי החוזה ו/או על-פי כל דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים קטנים )א'- ה'( לעיל. .3מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,בנוסף יהא הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי ,במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין ו/או לפי כל חוק ו/או דין אחר, לנזקים שיגרמו תוך כדי ביצוע החוזה ובקשר לביצועו .אם החברה תחויב לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם ,מתחייב הקבלן להחזיר לחברה את הסכום שישולם על-ידו ואת אותו סכום יראו כחוב המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה ,והחברה תהיה רשאית לנכות חוב זה מכל סכום שיגיע לקבלן ממנו בכל זמן שהוא או לגבותו בכל דרך אחר. .4בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ישפה ו/או יפצה הקבלן את החברה בגין כל נזק שיגרם לו עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים .אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת ההסכם. .5שום אדם או גוף מאוגד הפועל מזמן לזמן בשמה או מטעמה של החברה בכל העניינים המפורטים או הנוגעים להסכם זה או לביצועו או לאופן ביצועו ,לא ישא בשום אחריות אישית כלפי הקבלן והקבלן מוותר מראש על כל העלאת תביעה ו/או דרישה נגד הנ"ל, הנובע מהעניינים כמפורט לעיל .מובהר ,כי כל מתן היתר ו/או הרשאה על-ידי החברה ו/או מי מטעמה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו כאמור בהסכם זה ו/או על-פי כל דין, ולא יהיה בכך כדי להטיל על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות עבודות התכנון ו/או התכניות ו/או הביצוע. .6בנוסף ומבלי לגרוע מאמור לעיל ,על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וכל צווים ,תקנות וכו' שהותקנו לפי החוק הנ"ל ומבלי לפגוע הכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדיו ,שליחיו ומשמשיו שיהיו מועסקים בביצוע העבודות, יהיו בכל עת ,במשך כל תקופת ביצוע העבודות ,זכאים לכל הזכויות שעל-פי החוק הנ"ל. .7הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש ,אם ומיד כאשר תוגש ,על-ידי כל אדם ,בלי יוצא מן הכלל ,נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם ,שלוחיהם ושולחיהם ,בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ,ו/או קבוע בכל דין ,לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה במלואן. .8כמו כן ,הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב ,את החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי להם ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,הנזקים הנזכרים בהסכם ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד .החברה תיתן לקבלן הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה. .9מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה צו מאת בית המשפט ,יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק ,בין ישיר ובין עקיף ,וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בין הוצאת הצו הנ"ל ,או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל. .10מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב הקבלן לבוא ,על חשבונו ,בנעלי החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל הבא מטעמה ,במידה שכולם ו/או אחד מהם יתבעו בגין נזק כלשהו בהסכם זה ו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור והכל לפי קביעת החברה ועל פי שיקול דעתה המוחלט. - 30 - .11הקבלן מצהיר בזאת ,כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה כאמור ,הינו מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור ,בין שנתבקשה על-ידי החברה ו/או מי מטעמה ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב הקבלן כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור ,מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה אשר החברה תמצא לנכון לעשותו על-פי שיקול דעתה המוחלט ולשאת בתשלומים. .12בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים לפי הסכם זה ,רשאית וזכאית החברה לקבל מאת הקבלן ,לפי דרישה ראשונה בכתב ,פיצויים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה החברה ו/או עבור נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון ,והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותיה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. .13מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהסכם זה ,החברה תהיה רשאית לתקן בעצמה ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן ,והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת 20% הוצאות כלליות של החברה. .14כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו ,לפי הוראות פרק זה ,והחברה חויבה כדין לשלמו ,תהיה החברה רשאית ,מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגע לקבלן מאת החברה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. ביטוח .30 א .במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה ,ימציא הקבלן לחברה את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש .תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודות נשוא ההסכם. ב .האמור בסעיף זה ) סעיף ביטוח ( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הקבלן בחצרי החברה ו/או הכנסת נכסים כלשהם לחצרי החברה ו/או לישובים בתחום האחריות של תאגיד מעיינות הדרום בע"מ .בחתימתו על ההסכם מאשר הקבלן כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי הסכם זה . ג .הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח ( ,תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם. ד .מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל ,אין משום מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ,ו/או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו ,והמצאת אישור ביטוח לידי החברה כאמור לעיל ,אין בה כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. ה .מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי החברה תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך . ו .מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי החברה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם .הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על החברה אחריות כל שהיא. ז .מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש ,יישא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך . ח .הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי. ט .הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות. י .הקבלן יוסיף ויערוך ביטוח אחריות מוצר כל עוד קיימת לו חבות על פי החוקים . יא .הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או הישובים בתחום האחריות של תאגיד מעיינות הדרום בע"מ ו/או הבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון. יב .הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה והבאים מטעמה ,יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי ,ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפי החברה ,הישובים בתחום האחריות של תאגיד מעיינות הדרום בע"מ והבאים מטעמם ,והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור - 31 - כלפי החברה ,הישובים בתחום האחריות של תאגיד מעיינות הדרום בע"מ והבאים מטעמם. יג .לא עמד הקבלן בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו ,תהיה החברה זכאית, אך לא חייבת )וככל שתוכל( ,לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הקבלן ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לכל סעד אחר .הזכות לערוך ביטוח במקומו של הקבלן תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם. יד .הקבלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת החברה מחברת הביטוח ,הוא מסכים ומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירתה ,על שם החברה .כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על החברה מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שם החברה .מיום ההעברה כל זכויות הקבלן בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות .אישור זה שניתן על ידי הקבלן מותנה בכך שהקבלן חדל מהעבודה נשוא ההסכם לפרק זמן העולה על שלושים ימים או שהקבלן הפך לחדל פירעון או שהקבלן לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה. ערבות ביצוע .31 א .להבטחת קיום כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה ,ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימתו על הסכם זה ,ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסך של ₪ 200,000כולל מע"מ )להלן" :ערבות הביצוע"( עפ"י הנוסח המצורף להסכם זה כנספח ו' .ערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ועד 90יום לאחר סיומה או עד גמר כל העבודות המתבצעות מכח הסכם זה ,עפ"י המאוחר מביניהם. ב .בתום התקופה האמורה בס"ק א' לעיל ,תחזיר החברה לקבלן את ערבות הביצוע ,וזאת מבלי לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט הערבות כמפורט בס"ק ד' להלן ,ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים לחברה מכח כל דין או הסכם ג .סכום ערבות הביצוע יהיה צמוד למדד מחירי הבניה על פי מדד הבסיס ,כקבוע בנספח ו'. ד .הערבות תהא ניתנת למימוש תוך 7ימים מדרישתה ע"י החברה ,ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן .המנהל יחליט ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,אם יש מקום לממש הערבות, כולה או מקצתה. סיום העבודה ומסירתה -תעודת גמר .32 א .עם גמר העבודה כמפורט בלוח הזמנים ,ידווח הקבלן למפקח על סיום העבודה ומוכנותו למסור את העבודה למזמין. המפקח והחברה ,יבדקו את ביצוע העבודה .לאחר בדיקתם יפרט המפקח בפני הקבלן בכתב ,ברשימה שתיחתם על ידו ועל ידי הקבלן את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה ושיש לתקנם ו/או שינויים שהינו מעוניין שיבוצעו בעבודה. עם ביצוע התיקונים הנ"ל יבוצע הליך מסודר של מסירת העבודה והוצאת "תעודת גמר" לעבודה כמפורט בנספח י"ב' למסמכי המכרז .במסירה הסופית ישתתפו הקבלן, המפקח ,נציג המזמין ,ספקי ציוד לפי הצורך וכו' וכל אחד מהמשתתפים יבדוק וציין ליקויים ופרטים טעונים תיקון . הקבלן יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה ,לשביעות רצונם של המפקח ,המתכנן ונציג התאגיד .לאחר תיקון כל הליקויים להנחת דעתם של המשתתפים בקבלת המתקן ,מסירת העבודות לחברה וקבלת אישור מן החברה שהעבודות התקבלו ללא כל הסתייגויות ,תונפק לקבלן "תעודת גמר" על השלמת העבודה. מועד קבלת העבודה ללא הסתייגויות ע"י המזמין הוא מועד תחילת תקופת הבדק. ב .זכותו של הקבלן לקבלת התמורה בעבור העבודה שבוצעה על ידו ,תהא כפופה למתן אישורו של המפקח ושל החברה כמפורט בס"ק א' לעיל. ג .הופסקה העסקת הקבלן והעבודה מכוח סמכותה של החברה ,או מחמת כל סיבה אחרת שהיא ,יחולו הוראות ס”ק א' לעיל והפרוצדורה הקבועה בו בשינויים המחויבים גם ביחס למקרה כגון זה. - 32 - ד .עם גמר העבודה יפנה הקבלן את האתר מכל ציודו וחפציו ,וידאג על חשבונו להשבת המצב במקום ביצוע העבודה לקדמות ו/או לשלמות ו/או לתקינות ,לפי העניין ובשינויים המתחייבים מהקמת הפרויקט ,ובכלל זה יתקן כל נזק אשר נגרם לכבישים, ריצוף ,שוחות ,פיתוח מסוגים שונים ,גדרות ,שטחי גינון או כל מתקן או פרט אחר במקום ביצוע העבודה על פי הנחיות המפקח. במעמד מסירת העבודה על הקבלן למסור "תיקי מתקן" ותוכנית לאחר ביצוע ממחושבת, הכוללת דיסקט ותוכנית המודפסת בארבעה עותקים כמפורט במסמכי המכרז. תעודת גמר א .לאחר השלמת ביצוע העבודה ואישורה ,בהתאם לאמור בסעיף 32לעיל ,ולאחר פינוי כלי העבודה והחומרים מן האתר והשבת החזקה בו לידי החברה ,לשביעות רצון החברה /המהנדס ,יחתום הקבלן על הצהרות למפקח ,למהנדס החברה ,בהן הוא מצהיר כי העבודה בוצעה בהתאם למפרטים ולתוכניות .נוסח ההצהרות מצ"ב להסכם זה כנספח יא'. ב .לאחר חתימה על ההצהרות האמורות בס"ק א' ,יוציא המהנדס לקבלן "תעודת גמר" בה יצויין תאריך השלמת העבודה ע"י הקבלן. ג .מובהר בזאת כי אין באישורו של המהנדס או המפקח או כל גורם אחר ,של או מטעם החברה בכדי: (1לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי או החברה או עובדיה. (2ליצור אחריות כל שהיא של החברה או שלוחה כלפי הקבלן. תקופת הבדק .33 א .בסעיף זה ולעניין ההסכם "תקופת הבדק" -התקופה שתחילתה ביום סיום העבודה ומסירתה לחברה ללא הסתייגויות והוצאת "תעודת גמר" ע"י החברה וסיומה כעבור 24 חודשים. ב .עם תחילת תקופת הבדק הקבלן ימציא ערבות בדק כמפורט בנספח ח' להסכם .מודגש שהחשבון הסופי בגין ביצוע העבודה לא ישולם ללא המצאת תעודת הבדק ע"י הקבלן. ג .כל ליקוי ,קלקול או חוסר שיתגלו במהלך תקופת הבדק בעבודה הנובעים ,לדעת המפקח ,משימוש בחומרים ירודים ו/או בלתי מתאימים או מביצוע שלא עפ"י התכניות ,המפרטים ו/או ההסכם ,או הנובעים מכל סיבה שהמפקח יראה את הקבלן כאחראי לה ,יתוקנו ו/או יושלמו ע"י הקבלן ועל חשבונו ,תוך 48שעות ,כולל החלפת חומרים פגומים ,כפי שיקבע ע"י המפקח בהודעה בכתב. ד .לחילופין תוכל החברה לבצע עבודות תיקון בעצמה ,על חשבון הקבלן ולגבות את הסכומים מן הקבלן או לנכותם מסכומים המגיעים לקבלן החברה עפ"י כל דין או הסכם. ה .החברה רשאית גם לוותר על התיקונים האמורים ,ולחייב את הקבלן בסכום שיקבע ע"פ שיקול דעת המהנדס כשווה לערך התיקונים הדרושים. ו .בחלוף תקופת הבדק ,ולאחר שמילא הקבלן את כל דרישות המפקח ,שהועברו אליו במהלך תקופה זו ,יוציא המפקח לקבלן תעודת סיום כי הקבלן עמד בעבודות הבדק הנדרשות במהלך תקופת הבדק האמורה .תעודת הסיום תהווה אסמכתא להחזרת ערבות הבדק. ז .מובהר בזאת כי אין באישור כאמור בס"ק בכדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות המוטלת עליו מכוח ההסכם או ע"פ כל דין או נוהג. ח .נתגלה פגם בעבודה תוך 5שנים אחר גמר תקופת הבדק ,הנובע מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה ,יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו ,תוך פרק זמן קצוב כפי שיקבע ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויים לחברה. ט .על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני תום מועד תקופת הבדק והאחריות על כוונתו למסור את העבודה .לא עשה כן או העבודה נמצאה שאיננה כשירה למסירה, יידחה מועד גמר תקופת הבדק עד למועד בו יימסר המתקן והעבודה למזמין לשביעות רצונו המלאה. - 33 - אחריות מורחבת לציוד אלקטרו מכני לוחות חשמל ואביזרים שסופקו .34 הקבלן ייתן אחריות מורחבת למשך שלוש שנים לכל הציוד והאביזרים שסופקו; הכוונה לציוד ואביזרים; משאבות ,מנועים ,אביזרי בקרה ,מגופים ,אל חוזרים ,שסתומי אויר, מגופים הידראוליים וכו' ,בקרים ,מתנעים ,משני תדר ,מוני שעות עבודה וכו' ,כל אביזר או ציוד שהותקן ע"י הקבלן. האחריות תהיה מוחלטת וכל תקלה ,שבר ,תפקוד לקוי וכו' של הציוד ,האביזרים וכו' יתוקנו על ידו ללא דיחוי .תחילת תקופת האחריות; מיום קבלת המתקן ללא הסתייגויות ע"י המזמין. עבור האחריות המוגדלת כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים ביטול ההסכם ותוצאותיו .35 מוסכם בין הצדדים כי החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים: .1מונה לקבלן כונס נכסים מכח כל דין ,ו/או הוכרז כפושט רגל ,או -במידה והינו תאגיד -ניתן לגביו צו פירוק. .2נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום ,או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון. .3הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה ,בלקיחת שוחד ,או בכל מעשה מרמה. .4הוכח לחברה כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית ,טכנית ,או מכל סיבה אחרת. .5הקבלן הינו שותפות ואחד מן השותפים נפטר או הוכרז פושט רגל או מונה לו כונס נכסים או הוכרז פסול דין וזאת אף אם השותפות לא פורקה. לעניין סעיף זה "שותפות" -לרבות חברה שהיא מעין שותפות או שותפות לא רשומה. אלא שמובהר בזאת ,כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה ,וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות החברה לבטל ההסכם מכח כל עילה שבדין ,ובכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן. בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכח כל דין או הסכם ,תחולנה ההוראות הבאות: (1זכויותיה של החברה ,חובותיו של הקבלן והביטחונות מטעמו לא יפגעו, כל אלה יישארו בתוקפם המלא ,כאילו לא בוטל ההסכם. (1החברה תוכל לחלט את פיקדון הערבות של הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים למטרת השלמת האמור בהסכם זה. (2החברה תהא רשאית לעכב בידיה כל מיטלטלין השייכים לקבלן והמצויים ברשותו וזאת עד מילוי מלוא מחויבויותיו מכח ההסכם. האמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים המגיעים לחברה עפ"י כל דין או הסכם. הודיעה החברה לקבלן על ביטול ההסכם מחמת הפרתו ע"י הקבלן ולרבות עפ"י האמור לעיל ,יהא הקבלן זכאי לקבל אך ורק תשלומים בגין העבודות אשר בוצעו על ידו בפועל עד להודעת החברה כאמור ,וזאת בניכוי כל ההוצאות והנזקים שנגרמו ו/או יגרמו לחברה עקב הפרת ההסכם ע"י הקבלן ,לרבות פיצויים מוסכמים. קבע בית משפט מוסמך כי משתתף אחר ולא הקבלן הוא הזוכה במכרז )להלן: "הזוכה המאוחר"( ,יבוטל הסכם זה ,והקבלן מתחייב לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר .במקרה כזה לא יהא זכאי הקבלן לכל פיצוי או תשלום מאת החברה ,פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל. למען הסר ספק מובהר כי לקבלן לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ,בגין ההליך שבוצע. - 34 - עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .36 א .הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו .1975ב .הקבלן ינהל ספרים כדין ויפעל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל ,וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה. ג .הקבלן ינהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו ,יפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין וימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם. ד .במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ,ימציא הקבלן לחברה אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי .מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לחברה אישור כאמור במועד ,לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר מהחברה בגין סכומי ניכוי שנוכו מהתמורה בהעדר אישור כאמור ,וזאת על אף שהמציא אישור לאחר מכן. פרשנות .37 א .במקרה של סתירה ,בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את ההסכם ,אשר לא נמצא לה פתרון בהוראותיו של סעיף )1ג( לעיל ,יכריע המנהל בשאלה איזו הוראה מבין ההוראות תהא עדיפה על רעותה, )אשר על כן יש לנהוג על פיה( .הכרעת המנהל תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. ב .גילה הקבלן סתירה בין הוראות ההסכם או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכי ההסכם או מסמך אחר הנוגע לו יפנה מיד למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג. ג .הנחיות המנהל יינתנו לקבלן בכתב תוך שבעה ימים מיום קבלת הפניה .מובהר בזאת כי ההכרעה בעניינים המפורטים לעיל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי בידי המנהל וכי הקבלן יהא מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה. ויתור .38 א( ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכח דין או הסכם לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור. ב( כל ויתור ,ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה. הפרה יסודית .39הוראות סעיפים 32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,20 ,19 ,18 ,17, 11 ,8 ,7 ,6 ,5 ,3 להסכם זה הינן בבחינת תנאים עיקריים בהסכם ,והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. סמכות שיפוט .40לבתי המשפט בעיר באר שבע ,ולהם בלבד ,תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר להסכם זה. - 35 - כתובות והודעות .41 א( כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם. ב( כל מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים ,וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור ,יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום 72 שעות מתאריך המשלוח. ולראיה באו הצדדים על החתום: מורשה החתימה בשם הקבלן: בשם החברה: - 36 - דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה נספח א' מפרט טכני מיוחד - 37 - פרק – 00מוקדמות 00.01 כללי מפרט מיוחד זה בא להשלים ,להוסיף או לשנות את פרק 00במפרט הכללי ,או פרקים רלבנטיים אחרים שלו. 00.02 תאור העבודה העבודה במכרז/חוזה זה מתייחסת לשדרוג בוסטר דימונה כולל הרחבת המבנה הקיים, שיקום מבנה קיים ,תוספת 2יחידות שאיבה ,עבודות צנרת ,חשמל ,פיתוח ,ועבודות נלוות. העבודה מבוצעת בתחנת השאיבה הקיימת בדימונה וכוללת בין היתר: 00.03 הרחבת המבנה לצורך יצירת חדר נפרד ללוחות חשמל וגנראטור חירום. פירוקים והריסות במבנה הקיים. טיפול במבנה הקיים כולל :חידוש טיח פנים ,טיח חוץ ,חיפוי קרמיקות ,ריצוף ,טיפולבמסגרות ,עבודות מסגרות חדשות ,חיזוקים למבנה הקיים לצורך פירוק קירות ופתחים בגג, ,ביצוע פתחים חדשים בתקרה וכו'. פירוק לוחות חשמל. ביצוע דוד חדש ליחידת שאיבה חדשה. החלפת דודים לשתי משאבות קיימות כולל פירוק דודים קיימים והתקנת שני דודיםחדשים כולל עבודות בטונים. אספקה והתקנה שתי יחידות שאיבה טורבינה חדשות. עבודות צנרת. עבודות חשמל כולל ביצוע לוחות חדשים לשלוש יחידות החשמל ,חווט ,בקרה וכו'כמפורט המפרט – פרק .08 עבודות פיתוח בשטח התחנה כולל עבודות עפר ,מצעים ,אספלטים ,ריצוף ,גידור וכו'. עבודות שונות.היקף המפרט יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי ,לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה בפרט המיוחד. 00.04 תקופת ביצוע על הקבלן לבצע ולסיים את העבודה על כל מרכיביה ,לרבות פירוק המשאבה ,אספקת המשאבה החדשה ,התקנת המשאבה החדשה ,עבודות החשמל וכו' על -פי לוח זמנים מוכתב מראש שיחל מיום קבלת צו התחלת העבודה כמוגדר בחוזה ,ולא יאוחר מ180 - ימי לוח מהתאריך שנקבע ע"י המזמין בהוראתו להתחלת העבודה. 00.05 פירוקים לצורך ביצוע עבודות נשוא מכרז זה נדרשים פירוקים של ציוד ,חלקי ציוד ,צנרת. אביזרים ,אבזרי בקרה מסוגים שונים ,תעלות אוורור וכו' כמו כן נדרשת חציבה בבטונים ,חיתוכים במסור דיסק ,חיתוך ברזל זיון ,פתיחת פתחים בבטונים וכו'. עבודות הפירוק כוללת פירוקים של צנרת ,אביזרים ,מגופים,ספחים ,חיתוכים ,פירוק קירות ,בטונים ,אלמנטי מסגרות ,ריצופים ,חיפוי קירות ,פירוק ציוד בעיקר יחידות שאיבה ,שימוש בציוד מיוחד לצורך פירוק ציוד ,צנרת ואביזרים וכו' ,סילוק פסולת וחומרי בניה לאתר שפך מאושר וכו'. עבור עבודות הפירוק העיקריות חציבה בבטון ,חיתוכים וכו' ניתנו סעיפים בכתב הכמויות ועבורם ישולם לפי המפורט בכתב הכמויות. עבור ביצוע כל עבודות הפירוק שעבורן לא ניתנו סעיפים נפרדים בכתבי הכמויות אבל נדרשות לצורך ביצוע מושלם של העבודה הן אם קבלו ביטוי בתכניות ומסמכי המכרז והן אם לא ,לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. - 38 - 00.06 המשך פעולת מכון השאיבה במהלך הביצוע מכון השאיבה מספק מים לחלקים גדולים של העיר דימונה וכל פגיעה בתפקוד המכון, יפגע קשות באספקת המים לעיר .ביצוע העבודה יבוצע באופן כזה שלא יקרה מצב שהתחנה תושבת באופן מלא ותמיד יובטח עבודה של לפחות משאבה אחת גם אם הדבר כרוך בעבודות זמניות לצורך הפעלת המשאבה. בעת עבודה בתחנת השאיבה הקיימת ,הקבלן יפעל כך שלא תגרמנה הפסקות בפעולת התחנה .הקבלן מתחייב לבצע באופן מידי כל פעולה שתידרש להבטיח פעולה שוטפת ורציפה של התחנה ללא הפסקות ללא תשלום נוסף. במידה ויהיה צורך לבצע עבודה שמחייבות הפסקת פעולת המכון הקיים או חיבור למערכת החשמל ונדרשת הפסקת חשמל ,הקבלן יתאם מראש עם המזמין וקבלן האחזקה את מועד ואורך ההפסקה ,ורק לאחר אישור כל הגורמים יוכל לדומם את התחנה לצורך ביצוע העבודות .בכל מקרה לא תאושר הדממה מוחלטת של המכון יותר מ 6-שעות וזאת רק לאחר שהבריכות תמולאנה ואספקת המים תהיה מהבריכות כך שבמהלך הדממה תהיה אספקת מים מבריכות דימונה.. המזמין רשאי לגבי המקרים הנ"ל ,לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או לנכות מסכום כלשהוא אשר הוא חייב לקבלן ,או להפעיל את הערבות המתאימה שניתנה לו ע"י הקבלן. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי תיתכן אפשרות כי העבודות יבוצעו בשיתוף עם גורמים נוספים .על כן ,היה והקבלן יידרש לבצע את העבודה לצד ו/או ביחד עם גורמים נוספים ,לא תינתן לו כל תוספת תמורה בגין ביצוע העבודה בשיתוף עם אותם גורמים והוא יהיה מנוע מלהעלות טענות בעניין זה כנגד החברה. עבור כל פעילויות הנ"ל להבטחת המשך פעולת המכון במשך כל זמן ביצוע עבודות נשוא המכרז ,פעולות זמנית לאפשר ביצוע עבודות במכון ללא פגיעה בתפקוד המכון לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. 00.07הכנת תכנית לביצוע העבודה על מנת לאפשר פעולת תחנת השאיבה הקיימת במהלך ביצוע השדרוג ותוספת יחידות השאיבה החדשות יהיה צורך בביצוע העבודה בשלבים כך שבכל רגע נתון התחנה הקיימת תמשיך לתפקד ולספק מים לעיר. מיד עם קבלת צו התחלת העבודה ,הקבלן יכין תכנית עבודה לביצוע בשלבים בה יוצג בכל רגע נתון איך המערכת הקיימת ממשיכה לעבוד בעוד שבתחנה מבוצעות עבודות ולהציג את אופן הפעלה של היחידות החדשות בתחנה וטיפול בחלקי התחנה הקיימת לצורך השלמת העבודות כנדרש במסמכי המפרט. התכנית תובא לאישור המתכנן והתאגיד . מודגש בזאת שהמשך תפקוד התחנה הקיימת והמשודרגת במהלך עבודות הקבלן בשטח עד סיומה המלא של העבודה ,למרות שתכנית הביצוע בשלבים אושרה ע"י המתכנן והתאגיד ,היא באחריות הקבלן ולקבלן לא תהיה שום תביעה להארכת לוחות הזמנים לביצוע העבודה ,או כל תביעה אחרת עקב הביצוע בשלבים. להלן תכנית ראשונית מוצעת של ביצוע העבודה כך שמשך כל עבודת הקבלן בשטח , התחנה תמשיך לתפקד ולספק מים לעיר .התכנית היא בראשי פרקים וכוללת עבודות עיקריות .הקבלן יציע תכנית משלו ,מבוססת על התכנית שלהלן או תכנית אחרת חלופית אשר תבטיח המשך תפקוד התחנה ואספה לעיר ללא הפסקות .התכנית תהיה מפורטת ותכלול את כל הפעולות הנדרשות לצורך הפעלת התחנה החדשה והמעבר מהפעלת המערכת הקיימת למערכת החדשה. א .ביצוע הרחבת המבנה לפי התכנית ב .ביצוע והתקנת לוח החשמל הסופי שיזין את שלוש המשאבות ג .טיפול בהזנת החשמל מחברת החשמל וחיבור ההזנה ללוח החדש ) ללא חשמול( - 39 - ד .פירוק הגנרטור ,הוצאתו מהמבנה וחיבורו באופן זמני לתחנה הקיימת ה .ביצוע דוד חדש למשאבה חדשה ,התקנת המשאבה כולל חיבורה לצנרת היניקה והסניקה. ו .הפסקת ההזנה ללוח הישן ,חשמול הלוח החדש והפעלת המשאבה החדשה והמשאבה הקיימת ) באופן זמני( מהלוח החדש. ז .פירוק משאבה קיימת שלא פעילה ,ביצוע דוד חדש ,התקנת משאבה חדשה , חיבורי צנרת ,חיבור המשאבה ללוח החדש והפעלתה ) במצב זה קיימות שתי משאבות חדשות פעילות( ח .פירוק המשאבה הישנה הפעילה ,ביצוע דוד חדש ,התקנת המשאבה הישנה בדוד החדש ,חיבורה לצנרת ,לחשמל והפעלת המשאבה השלישית ט .פירוק הקיר בין המבנה החדש והישן ,ביצוע הבסיס לגנרטור והכנסת הגנרטור למבנה כולל חיבורו ללוח החשמל ולמערכת הדלק ) .ביצוע מיכל הדלק החדש מחוץ לתחנה יכול להתבצע במקביל לכל אחד משלבי העבודה לעיל( י .השלמת עבודות הגמר במבנה החגש והישן כולל ריצוף ,טיח פנים ,טיח חוץ וכו'. יא.עבודות נוספות שייעשו במקביל לשלבים לעיל בתנאי שלא פוגעים בתפקוד שוטף של התחנה לפי תכנית עבודה של הקבלן. הקבלן יכין לוח גנט עם מועדים מיוחדים לתחילת וסיום כל שלב תוך כדי הצגה מפורטת של אופן פעולת המערכת בכל נקודת זמן . עבור כל הנ"ל ,הכנת תכנית העבודה ,עבודה בשלבים כנ"ל או כל שלבים אחרים לפי תכנית הקבלן ,עבודות זמניות לצורך ביצוע העבודה בשלבים ותוך כדי הבטחה שהתחנה תמיך לתפקד תמיד ולספק מים לעיר וכל עבודה נוספת שמשתמעת מהדרישות לעיל או דרישות אחרות במסמכי המכרז לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה שהקבלן הציע. 00.08 הזמנת יחידת השאיבה והמנוע ייצור יחידות השאיבה ואספקת המנועים )שמוזמנים בדרך כלל מחו"ל( עשויים להמשך זמן רב ולכן מיד עם קבלת צו התחלת העבודה ,הקבלן יגיש לאישור את המשאבות ומיד עם אישור המשאבות ע"י החברה הקבלן יזמין את המשאבות .במידה ומסתמן איחור במועד אספקת המשאבות ,הקבלן יידע מיד את המזמין על מנת להחליט על אופן ההתארגנות ו/או אולי טיפול ישיר בהזמנת המשאבות. מודגש במיוחד שעל הקבלן להציע משאבות מספק שיש לו משאבות במלאי או שביכולתו להביא משאבות ומנועים תוך הזמן הנדרש על מנת לסיים את העבודה במועד .הצעת משאבות מספק שאינו עומד בלוחות הזמנים עקב עלות נמוכה יותר לקבלן לא תוכר על ידי התאגיד כסיבה לאי עמידה בלוחות הזמנים והקבלן ייקנס בהתאם למפורט במסמכי המכרז. 00.09 לוח זמנים הקבלן יגיש תוך שבוע מיום מתן צו התחלת העבודה לוח זמנים ממוחשב מחייב למנהל הפרויקט לבצוע העבודה .לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע ,והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע ,כולל הספקת חומרים ,שימוש בציוד מכל סוג שהוא, שילוב העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע בהתאמה לתקופת הביצוע המוגדרת בסעיף 00.04לעיל . לוח הזמנים יכלול פעילויות עיקריות ,לרבות סימון ברור של הנתיב הקריטי בלו"ז )אספקת יחידת השאיבה והמנוע( כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים ,המעקב ,העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד .לוח הזמנים יעודכן על ידי הקבלן מדי חודש ויצורף אל החשבון החודשי .העדכון ישקף את הביצוע מול התכנון המקורי. - 40 - 00.10 התאמת התכניות ,המפרטים וכתב הכמויות על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי הביצוע את כל המידות ,הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם .בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות ,בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות ,עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב. ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה .החלטת המפקח בנדון תהיה סופית .לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי-התאמות. 00.11 עבודה ,ציוד וחומרים א .כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות יהיה חרושתי בלבד. הקבלן יקבל אישור המפקח לפני התחלת הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד ,כולו או בחלקו( .הציוד אשר לא יאושר ע"י המפקח יסולק מן המקום ע"י הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יאושר ע"י המפקח. ב .כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון ,בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל ולשביעות רצונו של המפקח .עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת ,תבוצענה בהתאם לאותן דרישות ,תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות ,תקנות וכו' של אותה רשות ,והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באם יידרש. ג .הקבלן יכין תכנית לבדיקות מעבדה על בסיס מסמך ו' 2לחוזה ובהתאם לדרישות כל יתר העבודות בחוזה זה .תכנית הבדיקות והדגימות תותאם לתקני המפרט הכללי )הספר הכחול( ומפרטים טכניים מיוחדים .המפקח רשאי לשנות את תכנית הבדיקות בהתאם לתנאי העבודה בשטח. 00.12 אספקת חומרים כל החומרים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות נשוא מכרז זה יסופקו ע"י הקבלן .מודגש במיוחד שגם אם כתוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר "התקנה", "ביצוע"" ,הכנה"" ,הנחה" ,שם המוצר בלבד; לדוגמא "צינור ביוב"" ,צינור פלדה"" ,תא ביקורת" וכו' הכוונה היא אספקה ,הובלה לשטח ,התקנה וכו' לקבלת מוצר מושלם ומתפקד בשלמות על כל אביזרים ,חלקים וחומרי העזר הנדרשים. 00.13 המפרטים הכלליים המפרט הכללי לעבודות בנין על כל פרקיו המתאימים שבהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות הוצאת משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון )להלן "המפרט הבינמשרדי"( במהדורתם האחרונה והמעודכנת. מכל מקום בו מצוין מפרט ,מפרטים ,מפרט כללי או מפרטים כלליים הכוונה למפרט לעיל . 00.14 המפרט המיוחד המפרט המיוחד הוא מסמך זה ומהווה יחידה ושלמות אחת עם המפרט הכללי הנ"ל כאשר בכל מקרה של סתירה ,יגברו הוראות האמור במפרט המיוחד. הסעיפים להלן של המפרט המיוחד באים להסביר ולהדגיש את היקף העבודה ותנאיה וכן כהשלמה ו/או כשנוי למפרט הכללי -הכל לפי הצורך בכל מקרה ומקרה .בשום מקרה אין סעיפי המפרט המיוחד באים לגרוע או להקל בנאמר בתנאים הכלליים ,במפרט הכללי ובתוכניות .פרטי העבודה מתוארים במפרט וברשימת הכמויות .את הקבלן יחייב כל פרט המופיע במסמכים אלה ,גם אם הופיע באחד מהם בלבד. - 41 - 00.15ערך ההצעה הצעת הקבלן והמחירים שנקב ברשימת הכמויות ,יחשבו כמקיפים את העבודה כולה על פרטיה .לא תינתן כל תוספת מחיר עבור עבודות שנדרשו בתוכניות ו/או במפרט ,גם אם לא הופיע ברשימת הכמויות בסעיף נפרד לצורכי תשלום .הצעת הקבלן לא תכלול מס ערך מוסף. 00.16 עדיפות בין מסמכים בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או פרוש שונה בין התיאורים והדרישות אשר במסמכים השונים יקבע העדיפויות כלהלן: לצורכי ביצוע: - תכניות כתב כמויות מפרט מיוחד המפרט הבין משרדי תנאי החוזה לצורכי מדידה ותשלום - כתב הכמויות מפרט מיוחד תכניות המפרט הבין משרדי תנאי החוזה בשני המקרים המוקדם עדיף על המאוחר .יחד עם זאת חייב הקבלן להודיע למהנדס לפני הגשת הצעתו למכרז ,על כל ניגוד או אי התאמה ולקבל את החלטתו בנדון .אם מאיזו סיבה שהיא לא הודיע הקבלן על ניגודים ,סתירות או אי התאמות ,או לא גילה כאלה ,ואלה יופיעו תוך מהלך ביצוע העבודה -תחייב את הקבלן החלטתו של המהנדס. בכל מקרה של סתירה בין חוברת מסמכי התאגיד ובין המפרט הטכני המיוחד ,תינתן עדיפות לחוברת מסמכי תאגיד מעינות הדרום. 00.17 מחירי היחידה בכתב הכמויות מחירי היחידה של המציע יכללו את כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודות בהתאם לתנאי מכרז/חוזה זה. תאור העבודה בכתב הכמויות הוא תמציתי ואין זה מן ההכרח שכל העבודה על כל פרטיה מתוארת במלל בכתב הכמויות .ביצוע העבודה בהתאם לסעיפי כתב הכמויות מפורט במלואו בתוכניות ,בתוכניות הסטנדרטיות ,במפרט הטכני המיוחד )מסמך זה(, במפרט הכללי ובכתב הכמויות -בכל המסמכים יחד. מודגש במיוחד ,שביצוע העבודה יהיה לפי כל המסמכים לעיל גם אם העבודה מקבלת ביטוי אך ורק במסמך אחד בלבד -בתכניות בלבד ,בכתב הכמויות בלבד ,במפרטים הטכניים בלבד וכו' .כמו כן ,מודגש שתכולת המחיר כוללת את כל המפורט בכל המסמכים לעיל יחד גם אם דרישה מסוימת מצוינת במסמך אחד בלבד. 00.18 הציוד המוצע הציוד שיאושר במכון יהיה ציוד מתוצרת מערבית מוכרת עם ניסיון מוכח בתחנות שאיבה דומות במשך 10שנים לפחות ואשר לספק הציוד יש נציגות בארץ של 5שנים לפחות - 42 - 00.19 מעורבות יצרני הציוד יצרן הציוד יהיה מעורב באופן ישיר בהליכי הספקת הציוד המיוצר על ידו ,הרכבתו והפעלתו ,ויתן למזמין ליווי טכני ומקצועי ככל שיידרש לכך על ידי המזמין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ישלח יצרן הציוד נציג מטעמו לאתר ביצוע העבודות, וזאת על מנת לפקח על הרכבת הציוד מתוצרתו .בסיום העבודה יאשר נציג הספקים/ יצרנים ,במסמך בכתב ,כי ההרכבה בוצעה באופן תקין ולשביעות רצונו המלא ובאופן שיאפשר פעילות תקינה של הציוד ביחד עם שאר רכיבי המתקן אישור יצרני ויצרף את האחריות המוגדלת לשלוש שנים לציוד כנדרש במסמכי המכרז.. 00.20 בירורים והבהרות לפני הגשת ההצעה רשאי הקבלן לבקש מאת המהנדס הבהרות והסברים נוספים בקשר לציוד הנדרש כמפורט להלן .הבהרות והסברים ימסרו במידת הצורך לכל המציעים בכתב .אין המזמין אחראי על כל מידע או הסבר שימסר בע"פ והמציע יהיה מנוע מלהסתמך על כך .אחר מסירת העבודה לקבלן תכריע בכל מקרה דעתו של המזמין בדבר התאמת הציוד המוצע למפרטים ,לרשימת הכמויות ולתכניות והוא יהיה רשאי לדרוש שינוי או החלפת הציוד המוצע על ידי הקבלן ואשר לדעת המזמין אינם מתאימים לנדרש ללא כל תשלום נוסף על מחיר ההצעה. 00.21 ניהול הפרויקט לצורך ניהול ותיאום העבודות ימנה המזמין מנהל פרויקט מטעמו )להלן "מנהל הפרויקט" "מנהל" ו"-מפקח"(. מנהל הפרויקט והמפקח ינהלו את ביצוע העבודות ,יקבעו לוחות זמנים ושלבים לביצוע העבודות. מנהל הפרויקט יהיה רשאי לזמן את הקבלן או מי שמוסמך מטעמו לישיבות אשר בהן, בין היתר ,יערך מעקב אחר ביצוע העבודות ,יקבע סדר ביצוע לעתיד ושלבי ביצוע .מועד, תדירות ומקום ישיבות אלו יקבעו ע"י מנהל הפרויקט .הקבלן מתחייב כי בישיבות אלו ישתתף נציג מוסמך מטעמו. 00.22 קבלני משנה 00.22.1תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון ,בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים. "מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים ,כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל במקצוע ,תשמ"ט 1988 -על הקבלנים להעסיק אך ורק קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק ,בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה. להלן לשון התקנות: תקנה :(8) 2קבלן אינו מעביר או מסב את הרשיון לאחר. תקנה :(9) 2קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברשיונו. תקנה :(11) 2קבלן אינו מסב ,מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו בשלמותן או בחלקן ,לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים ,לעניין זו לא יראו בהעסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שעור העבודה כשלעצמה ,משום מסירת ביצוע עבודה לאחר. 00.22.2כל קבלן משנה שבדעת הקבלן להעסיק חייב באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט אשר יהיה רשאי לאשרו או לפסלו ,לפני או תוך כדי העבודה ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,ללא זכות ערעור של הקבלן וללא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין החלטת מנהל הפרויקט .בנוסף לדרישות הסיווג הענפי ,כל קבלן משנה יהיה בעל וותק וניסיון חיובי מוכח בביצוע עבודות נשוא חוזה זה שבדעת הקבלן למסור לו. - 43 - 00.22.3הקבלן מתחייב לא להעסיק בעבודות נשוא חוזה זה כל קבלן משנה שלא אושר ע"י מנהל הפרויקט וכן להפסיק מיד עבודת קבלן משנה או כל עובד שלו אשר נפסל ע"י מנהל הפרויקט במהלך הביצוע ולהחליפו בקבלן משנה אחר שיאושר ע"י מנהל הפרויקט .במידה ויועסק קבלן משנה כזה ,תופסק עבודת הקבלן לאלתר והאחריות לכל נזק שיגרם או לכל פיגור שיגרם תחול על הקבלן. רישיונות ואישורים 00.23 לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל והפרויקט את כל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות .לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן סט תכניות אחד +מדיה מגנטית לצורך טיפול באישורים .העתקים לפי הצורך יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו .הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל .הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת רישיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם. כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה :מנהל מקרקעי ישראל ,עיריית דימונה ,תאגיד מעינות הדרום ,משרדי הממשלה ,חברת חשמל ,משרד התקשורת ,חב' "בזק" ,רשויות אזוריות ומקומיות רלוונטיות על כל מחלקותיהן ,מקורות ,וכו'. 00.24 בדיקת השטח ע"י הקבלן על הקבלן לסייר בשטח ולוודא שכל תנאי השטח וכל הנתונים ברורים לו .חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור לכך שתנאים אלה ידועים לו והמצב בשטח הוא כמו שהיה בעת סיור הקבלנים. 00.25 אחריות נגד נזקים וגניבות משך כל תקופת ביצוע העבודה ותקופת ההפעלה והאחזקה ,על הקבלן להגן על המערכות המותקנות על -ידו על כל חלקיהם ופרטיהם נגד גניבות או נזקים אחרים .המזמין יהיה פטור מכל אחריות לשלמות ותקינות המערכות ,כל עוד לא נמסרו ולא אושרו קבלתן. 00.26 מים וחשמל לעבודה א. במידה והמזמין לא יאות או לא יוכל לספק לקבלן מים וחשמל לצורך ביצוע העבודה, על הקבלן לדאוג לעצמו ולבאים מטעמו לאספקה סדירה של מים וחשמל ממקורות ראשיים לצורך ביצוע כל העבודות .הקבלן יתקין על חשבונו מערכת קווים הנחוצים להעברת המים והחשמל מהמקורות הראשיים למקום העבודות הספציפיות ,וכן יתקין אביזרים ומערכות מניה לצורך הפעלה מסודרת ותשלומים עבור הצריכה. מקור מים יתואם עם תאגיד מעינות הדרום .במידה ולא ניתן יהיה לקבל אספקת חשמל מקומית ממערכת החשמל של התחנה או מחברת החשמל ,אספקת החשמל לצורך העבודות תבוצע באמצעות גנרטור שיסופק ע"י הקבלן ועל חשבונו ,לרבות אספקה סדירה של סולר. ב. בכל מקרה של הפסקת חשמל זמנית או נמשכת ,חייב הקבלן בהספקת עצמית של חשמל וכוח לצורך עבודותיו והבאים מטעמו באמצעות גנרטורים שיביא הקבלן לאתר ללא דיחוי וזאת ללא כל תשלום לקבלן .הפסקות באספקת חשמל ומים לא תהוונה עילה לתביעות כלשהן מצד הקבלן כלפי המזמין. 00.27 תנועה בשטח העבודה כל תנועה לצורכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת בכבישי אספלט ,או משטחים מרוצפים ,תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פנאומטיים .יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן נסיעה. 00.28 שינויים המהנדס רשאי להורות ,בכל עת שימצא לנכון ,על עשיית שינויים במבנה או בחלק ממנו, לרבות שינויים בצורתו של המבנה ,באופיו ,בסגנונו ,בממדיו וכיו"ב ,והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ,מבלי לגרוע מכלליותו של סעיף זה ,רשאי המהנדס להורות על: - הגדלת הכמויות הנקובות בכתב הכמויות או הקטנתן. השמטת פריטים הנקובים בכתב הכמויות. שינוי האופי ,הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים בכתב הכמויות. שינוי גבהיי המפלסים ,המתארים והממדים של מבנה ופרטיו. תוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים להקמת המבנה. - 44 - 00.29 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודה במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתה למהנדס ,מנזק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה ,שטפונות ,רוח וכו' ,ובמיוחד ינקוט הקבלן על חשבונו ,לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר ,כגון :זרימת מים בואדי ,פיצוץ בצינור מים ,כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים וסתימתם לפני מסירת העבודה ,החזקת האתר במצב תקין במשך הגשמים וכו' .כל עבודות העזר להתנקזות זמנית וכו' לא תמדודנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל ,הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן ,יתוקן ע"י הקבלן ללא דיחוי ,על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המהנדס. 00.30 טיב החומרים והמלאכה -התאמה לתקנים הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן וכאשר אין תו תקן -סימן השגחה. בכל מקרה חייב חומר או מוצא לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו התקן או סימן ההשגחה המתאים. כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר ,וממוצרי יצרן מוכר. המוצרים המזכירים את שם היצרן בתכניות וברשימת הכמויות באים על -מנת להצביע על איכות המוצר הנדרש ולקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך למוצר הנזכר על -ידי מסמכים מתאימים ובאישור המפקח. כל החומרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור המפקח .על הקבלן להמציא למפקח דוגמאות של החומרים והמוצרים לאישור .כל חומר שיסופק לאחר מכן על ידי הקבלן יתאים לדוגמאות המאושרות הנ"ל .מחירי היחידה יחשבו כוללים את הכנת הדוגמאות של החומרים והמוצרים. 00.31 אחריות הקבלן רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה ,כי הוא מכיר את תכניות ,המפרטים, רשימת הכמויות ,סוגי החומרים וכל היתר הדרישות למיניהן של עבודה זו ,כי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. לפיכך ,רואים את הקבלן האחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות ,טעות בתכנון ,אי התאמה במידות וכו' ,אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי .לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי ,ועליו לשאת בכל האחריות הכספית האחרת. - 45 - 00.32 ניהול יומן המפקח ינהל יומן עבודה בקשר עם העבודה וזאת עד למועד מתן "תעודה לפעולת המכון" וירשום בו את הפרטים הבאים: א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. מספרם של העובדים לסוגיהם ,המועסקים על ידו בביצוע העבודה. הציוד המובא לאחר העבודה והמוצא ממנו. השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה. תנאי מזג אוויר השורדים באתר העבודה. תקלות והפרעות בביצוע העבודה. התקדמות בביצוע העבודה במשך היום. הוראות שניתנו על ידי המפקח. הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה. כל דבר אחר שיידרש על ידי המפקח ושלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה. היומן ייחתם כל שבוע ,על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ועל ידי המפקח ,והעתק חתום מהרישומים בו יימסר לקבלן. הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע העבודה ,אולם רישומים אלה לא יחייבו את המזמין ,אלא אם כן אישר אותם המפקח בכתב. מבלי לגרוע בכל האמור לעיל ,אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או ביצוע עבודה כלשה ו/או אי-מילוי הוראות המפקח ,המנהל ,החברה או הוראות החוזה. 00.33 תכולת הסעיפים כל הסעיפים ברשימת הכמויות והמחירים כוללים את כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של הקבלן ,לרבות החומר ,הובלה ,אחסנה ,שמירה רצופה מתחילת העבודה ועד מסירתה הסופית לתאגיד מעינות הדרום ,העבודות הנדרשות לרבות הוצאות ורווח קבלני ,וזאת בין אם הוזכר בפירוש ובין אם לא הוזכר בפירוש ,אלא אם כן צוין בפירוש אחרת .כל הכמויות הן אומדן. 00.34 העדר תשלומים נוספים הקבלן יביא בחשבון ,בחישובי המחירים שבהצעתו ,את האמור בסעיפי המבוא של המפרט המיוחד ,כגון תנאי השטח ,עבודה בשעות לא מקובלות ,אפשרות ביצוע העבודה בחלקים ,עבודת קבלנים אחרים ,נקיטת האמצעים השונים וכדומה ויכלול אותם במחירי היחידה השונים ברשימת הכמויות והמחירים בהצעתו. הקבלן מצהיר בפעולת הגשת הצעתו כי כל המפרטים נמצאים ברשותו ,הקבלן קראם והבין את תכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעתו ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות למפרטים הכלליים ולמפרט המיוחד. כמו כן מצהיר הקבלן כי סייר באתר העבודה והכיר את השטח ואת תנאיו. 00.35 התארגנות הקבלן בשטח העבודות הקבלן יתארגן באתר בתאום ולפי הוראות המפקח :מיקום מחסנים ,דרכי גישה,מקום לציוד ,מכונות וכד'( .במידת הצורך לפי ראות עיניו הבלעדיות של המפקח ,רשאי המפקח להורות על הזזת ו /או סילוק מתקן זה או אחר של הקבלן )לרבות חומרי בניה ,מכונות, ציוד וכו'( המפריעים לניהול העבודות ו /או למהלך התקין של תנועת אנשים ורכב. 00.36 הדגשות בסעיפי מפרטים וכמויות נקבע בזאת שהדגשת יתר ו /או אזכור זה או אחר בסעיפים מסוימים הטכניים ו /או כתבי הכמויות ,אינם מבטלים ו /או אינם גורעים במאומה מהוראות וניסוחים סטנדרטיים במקומות אחרים במפרטים ובכתבי הכמויות ואינם גורעים מאחריותו המלאה של הקבלן לבצע עבודות דומות בצורה מושלמת ואשר אליהן אין הדגשות ואזכורים כנ"ל. - 46 - 00.37 חומרים פגומים ועבודה לקויה במהלך ביצוע העבודה יהיה רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף תוך זמן מתאים שייקבע ע"י המפקח ,את החומרים והמוצרים שאינם מתאימים לנדרש או לדוגמאות המאושרות או שהנם פגומים ולשנות ולתקן כל עבודה לקויה )לרבות הריסה ,פירוק, וסילוק מהמקום של עבודות שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון( .קביעתו של המפקח אינה ניתנת לערעור ועל הקבלן לבצע את ההוראות ללא דיחוי. 00.38 בטיחות וכיבוי אש א .כל העבודות תתבצענה אך ורק בשימוש בחומרים ובמוצרים שעברו בדיקה במכון התקנים הישראלי לפי ת"י 755וסווגו ע"י מכון התקנים. הקריטריונים הקובעים הנם: .1דליקות. .2כהות עשן. .3טפטוף ועוות הצורה. .4פליטת גזים רעילים. ב. ג. ד. ה. ו. 00.39 כל החומרים והמוצרים המיועדים לשימוש יענו על דרישות התאמתם לייעודם כמפורט בת"י 921למקומות ציבוריים. בכל מקרה של שימוש בחומר או מוצר יש לקבל את תוצאות הבדיקה )אם היא כבר קיימת( או לבצעה מראש בטרם החומר או המוצר יאושר לשימוש. החומר או המוצר יאושרו אך ורק אם הם עונים לדרישות ת"י .921 להסרת כל ספק ,נקבע שכל החומרים והמוצרים ללא יוצא מן הכלל שבדעת הקבלן להשתמש בהם לצורך ביצוע עבודות הסכם זה ,חייבים להיות מאושרים מראש על ידי המפקח. המזמין יראה את עבודות הסכם זה מושלמות וגמורות רק לאחר קבלת כל האישורים וההיתרים למיניהם והנוגעים לבטיחות וכיבוי אש ,לרבות כל האישורים הדרושים ממחלקת כיבוי אש והרשוית הרלוונטיות. כל הנ"ל יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן כשכל ההוצאות בגין הוראות סעיף זה חלות אך ורק על הקבלן. המונח "שווה ערך" א. ב. ג. לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה ערך". המונח "שווה ערך" כרשום לעיל ו/או אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ,פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב .טיבו ,איכותו ,סוגו ,צורתו ואפיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המתכנן ומנהל הפרויקט. החליטו המתכנן ומנהל הפרויקט לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המתכנן מחירו ו/או איכותו פחותים מהמוצר שצוין במפרט ו /או בכתב הכמויות ,יהיה רשאי לקבוע את שוויו של המוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור לחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע במפרטים ו /או בכתב הכמויות. ההפחתה בין המוצר המאופיין והמוצר שאושר כשווה ערך יהיה ההפרש בין המחירים הקטלוגיים של שני המוצרים ללא התיחסות להנחות הניתנות ע"י הספקים. - 47 - 00.40 אישור המתכנן נושאים לאישור המתכנן -בכל מקום ובכל מסמך ממסמכי המכרז בו רשום "לאישור המתכנן" הכוונה היא שהטיפול באישור ייעשה באמצעות המפקח ,רק אישורו וחתימתו הסופית של המפקח היא הקובעת ,על בסיס אישור המתכנן. לפני מסירת תחנת השאיבה למזמין ,במהלך הכנסתה לפעולה וויסותה וכו' ,הקבלן יודיע למזמין שהינו מוכן להתחיל בתדריך עובדי )ו/או באי כוח המזמין שיפעילו את המתקן( והמזמין יזמין עובד או עובדים שישתתפו באופן פעיל בהכנסת המתקן לפעולה ,טיפול בבעיות תפעול וכו'. הדרכת צוותי עבודה של המזמין לאחר השלמת התחנה קבלת "תעודת גמר" ומסירת התחנה למזמין ו/או בא כוחו מושלמת ומתפקדת ,הקבלן ישאיר במקום צוות אשר ילווה את מפעילי המזמין במשך שבעה ימים מיום מסירת התחנה .הצוות יישאר במקום ויוודא שהצוות המקומי מפעיל את המתקן בהתאם להוראות ,מתגבר על תקלות ,מווסת וכו' את המתקן לפני הוראות התפעול . 00.41 ספר המתקן והוראות תפעול 00.41.1כללי ספר המתקן מתייחס בעיקר לתחנת השאיבה אך כל דרישה רלוונטית לבריכה ולקווי המים על כל אביזריהם ,תכניות לאחר ביצוע וכו' תהיה תקפה גם לגבי הבריכה וקווי המים ותכלל בספר המתקן. 00.41.2תכולת ספר המתקן הקבלן ימסור למזמין ,עם סיום ההקמה וההרצה ,חמישה עותקים מושלמים של ספר המתקן בפורמט כמפורט להלן .ספר המתקן יכלול את כל מרכיבי המערכות; המתקנים והאביזרים ,הוראות תפעול ואחזקה וכו' כמפורט להלן. ספר המתקן יימסר לעיון המזמין ככל הניתן ,בחלקים ,מייד עם השלמת כל חלק מהמערכות על מנת שיוכל לבדוק ,לחוות דעת ולהקל על הכנת העותק הסופי של הספר. הנחיות שלהלן הינן בעדיפות על כל הנחיה אחרת הרשומה במכרז, במסמכיו ,בפרקיו ובנספחיו השונים. ספר המתקן יכלול את כל המפורט להלן: - 48 - 00.41.3פורמט הגשה הקבלן יגיש את כל החומר לרבות תכניות ,סכמות ,קטלוגים ,הוראות תפעול ואחזקה בשני פורמטים. .1פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי כריכה קשה כמפורט להלן . .2פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתכנת שרטוט בורסיה אחידה שתבחר ע"פי נהלי המזמין ,צרובים על סי.די .רום והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה סרוקה ,אף הם ע"ג סידי רום. ההוראות צריכות להיות ערוכות במיוחד למתקן בו מורכב הציוד ולא יתקבל אוסף סתמי של פרוספקטים או חוברות פרסומת ,מידע המסופק ע"י קבלני משנה חייב להיות משולב ומותאם עם כלל מערכת ההוראות . החומר המודפס ,הקטלוגים ותכניות מודפסות ,יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים בעלי כריכת פלסטית קשה ,הקלסרים יערכו באופן הבא. א. הקלסר יהיה קשיח בגוון שונה משאר המערכות ,הגוון המדויק יוגש ע"י הקבלן לאישור המזמין. ב. ע"ג הקלסר יודפס שם המזמין ,שם העבודה ,שם המתכנן. ג. על כריכת הקלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת .הדף יהיה בגוון ורוד. ד. בתחילת הדף ימצא דף ובו תוכן הקלסר .רמת פרוט תוכן העניינים תאפשר למשתמש למצוא תכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר מתויק בקלסר ללא חיפוש נוסף. ה. כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילות שקופות עבות ,בכל שקית פריט אחד ,תכניות ,קטלוג, הוראת הפעלה ,הוראת אחזקה ,רשימת חלפים וכדומה .על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' פריט המצוי בתוכה ותאור הנושא .המדבקות יתאמו את תוכן העניינים. ו .כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים למניעת קריעת השקיות. כל החומרים במדיה המגנטית יאוכסנו במכלים קשיחים מתאימים . - 49 - 00.41.4פרוט התכולה בספר המתקן * בכל קלסר של ספר המתקן ישובצו מיד בתחילתו ,רצוי על הכריכה הפנימית דפים מקדימים הכוללים הנחיות בטיחות כנדרש לפעולה באותו מתקן .הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים וחומרים מתאימים ,לרבות אופן זיהוי החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול במתקן ,כלי עבודה בטיחותיים נדרשים וכדומה .ההוראות ידגישו בין היתר את הרגישות להפעלת מערכות משולבות ,חשמל ,עבודה בדלק וכו'. * * תכניות עדות מתאימות לנמצא בפועל לאחר סיום עבודות. התכניות יכללו מידות מיקום לכל מרכיב במערכת .התכניות יכללו את מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור של המזמין. * תרשימי זרימה של המערכת ישמשו להבנת תפקוד המעמרכת ,יהיו חד קוויים ,צבעוניים ויכללו את סימן המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה מלאה של פעולת מערכות ההפעלה ,הכיול והאחזקה ,צים לסימון כווני הזרימה וסימון אזורים וגבולות המשורתים ע"י כל תת מערכת .תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל קטע. * קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המירבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד ומרכיב .הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט בתוך הקטלוג ,הוראות ההתקנה ,הוראות תפעול ואחזקה ,איתור תקלות ,הנחיות לשיפוץ המכלולים השונים ,תכניות הרכבה ופירוק כולל איורים המתארים כל שלב בתהליך הביצוע ,רשימת חלפים וחומרים מומלצים ,רשימת כלי עבודה מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים ,לרבות הוראות בדיקות תקינות הכלים הבטיחותיים. רשימת חלקי חילוף מומלצים ,לרבות כמויות .הרשימות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג המתאים ,שמות ספקים ופרטיהם ,זמני אספקה ותנאי אספקה. תאור מפורט של פעולת המערכת במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות למצבים שונים של המערכת. הוראות אחזקה מונעת מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי ושמות האביזרים המטופלים .ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועיות ,חודשיות ,תלת חודשיות ,חצי שנתיות ,שנתיות ורב שנתיות .כל הוראה תכלול הנחיות למדידות הנדרשות לקיום ההוראה ,לרבות ציון ,בסוגריים ,של הנתון או הטווח הרצוי. הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן .ההנחיות יהיו מפורטות ברמת המערכת ,המתקן והציוד. * * * * * כל החומר הנ"ל ,הוראות הנחיות חלקי חילוף יהיו כתובים בעברית . הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותכניות העדות )להלן "החומר הטכני"( לאישור המתכנן ולאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל במבנה. המזמין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם ויעבירו הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל. הקבלן יבדוק את כל החומר הטכני שהגיש ,על בסיס ההערות העקרוניות של המתכנן ,ויתקן כל הנדרש .בתום ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר למתכננים לבדיקה חוזרת. המזמין יהיה רשאי ,במידה ויוכח כי למרות ההתראות אין הקבלן מגיש את החומר הטכני כנדרש ,להטיל את הכנת החומר הטכני על גורם אחר וכל העלויות שידרשו לביצוע העבודה ,לרבות איסוף ,בדיקת והתאמת החומר לקיים ,יוטלו על הקבלן כאמור לעיל. - 50 - 00.42 מבחני המערכות ובדיקת הציוד והאביזרים כל המערכות ייבחנו על ידי הקבלן כמפורט במפרטים הטכניים של היצרנים ובמפרט הטכני של העבודה או כפי שידרש על ידי המתכנן .הקבלן יספק וירכיב את הכלים והמכשירים הדרושים לצורך המבחנים והבדיקות . את המבחנים יש לבצע מיד לאחר השלמת המערכות או בחלקים מהן כשהצינורות גלויים לעין . אם הבדיקה מתבצעת בחלקי מערכת ,עם גמר הבדיקות הפרטניות תבוצע בדיקה סופית נוספת על כל המערכת. בדיקות פונקציונליות של הציוד הבדיקות הנ"ל ייעשו על ידי הקבלן לאחר הרכבת הציוד והשלמת המערכות על ידי הפעלות נסיוניות והרצת הציוד ,כולל סימולציה של מערכת הפיקוד והבקרה והעברת התראות לתאגיד. מערכות או ציוד שלא יעמדו במבחנים ובבדיקות מערכות או ציוד שלא יעמדו במבחנים יתוקנו או יוחלפו וייבדקו שנית. המבחנים והבדיקות יבוצעו בנוכחות המפקח ויירשמו ביומן .התמורה עבור ביצוע המבחנים והבדיקות כלולה במחירי היחידה אותם נקב הקבלן בכתבי הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד. 00.43 תקופת הבדק והאחריות הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 24חודשים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין .זאת ללא קשר לאחראיות המוגדלת לשלוש שנים לציוד ואביזרים כמפורט במסמכי המכרז.הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו ,אלא אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראת ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו .כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי לא יאוחר מ – 24שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן. לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד שנדרש רשאי המזמין להורות על ביצוע התיקונים, לרבות רכישת חלקים ,באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות. תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק ו/או פריט שלם אשר נתגלה כליקוי .על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה של 24 חודש מיום החלפתם. במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו/או דרישות מפרט זה ,ישא הקבלן באחריות מלאה לפגמים ליקויים ותקלות שיתגלו ,ויתקנם על חשבונו במשך תקופת האחריות כמפורט לעיל. כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הנדרשות והמומלצות ע"י יצרני הציוד . עם תום תקופת הבדק והאחריות על הקבלן למסור את המתקן למזמין במצב פעולה תקין מכל הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש. על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני תום מועד תקופת הבדק והאחריות על כוונתו למסור את המתקן .לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור את המתקן ,או שנמצא המתקן בעת בדיקתו במצב שאינו כשיר למסירה ,יידחה מועד גמר תקופת האחריות עד למועד בו יימסר המתקן למזמין לשביעות רצונו המלאה .עם מסירת המתקן יוציא היועץ תעודת קבלה של המתקן . - 51 - פרק 01עבודות עפר 01.01מפרט כללי כל עבודות פרק זה ,אם לא צוין כאן אחרת במפורש ,יעשו וימדדו עפ"י הוראות המפרט הכללי פרק - 01מפרט כללי לעבודות עפר בהוצאתו העדכנית האחרונה. 01.02הגדרת החפירה א .המונח חפירה הנזכר במכרז /חוזה זה ,מתייחס בכל מקרה לכל סוגי החפירה /חציבה בכל סוגי הקרקע והסלע כולל חציבה בסלע רצוף ,עבודת ידיים באמצעות כלים שונים וכו' אף אם לא נזכרת חציבה או עבודת ידיים במפורט. ב .מצורף למכרז דו"ח קרקע שנעשה בשטח התחנה ,אך על הקבלן לקחת בחשבון שהקידוח משקף נקודה בודדת בשטח התחנה ולא תוכר שום תביעה במידה וסוג הקרקע יהיה שונה מהמצוין בדו"ח. 01.03טיפול בעודפים בפסולת כל עודפי חפירה ו /או פסולת יסולקו אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך מותר עפ"י הרשות ועפ"י הוראות המפקח למרחק כל שהוא בתחום השיפוט של אזור תעשיה נ.ע.מ, הכל על אחריותו וחשבונו של הקבלן. 01.04עבודת ידיים מחירי היחידה השונים כוללים עבודת ידיים לגילוי מערכות קיימות ,לעבודה בקרבת מבנים או תשתיות קיימות ,לצורך התחברות למערכות קיימות או בכל מקום שידרש ע"י המפקח. 01.05ניקוי ,פינוי וחישוף חישוף יבוצע לעומק של 20ס"מ לפחות מפני הקרקע עד לחשיפת שכבת עפר נקיה מכול חומר אורגני ,פסולת וכו' .אין להשתמש באדמת החישוף לכל שימוש בשטח התחנה. אדמת החישוף תסולק אל אתר מאושר מחוץ לאתר מורשה ע"י הרשות. עבודות חישוף ימדדו לתשלום לפי מ"ר בכל עומק החישוף שידרש ע"י המהנדס במקום. 01.06מדידה ותשלום לעבודות עפר 01.06.1כללי מחירי החפירה מתייחסים לכל סוגי האדמה כולל סלע. כמו כן ,יכללו כל מחירי החפירה בסעיפים הבאים להלן גם את ניקוי השטח ,הקמת מבנים זמניים במידת הצורך ,חפירה במקומות מוגבלים בעבודת ידיים ,חפירה בשלבים ,ניקוז וכל עבודה אחרת ההכרחית להחזקת החפירות ביבש ,הובלת חומרים למרחק שאינו עולה על 5000 מ' ממקום החפירה עד למקום השימוש ,או עד לשטחי הפיזור ,או לערמות זמניות ,מיון וסיווג החומר המתאים לשמש כמילוי חוזר ,הנחת החומר החפור כמילוי חוזר בתעלות וסביב מבנים ,סילוק חומר עודף ומיותר לפי הוראות המפקח. כל הנאמר להלן בסעיף זה על תכולת המחירים בא להוסיף על האמור במפרט הכללי ושאר מסמכי המפרט וכתב הכמויות. 01.06.2מילוי רגיל הידוק מילוי רגיל )בלתי מבוקר( לא יימדד לתשלום אלא יכלל במחירי היחידה לחפירה ,פיזור החומר בשכבות והידוק במעברי כלים. - 52 - 01.06.3מילוי מהודק מסביב למבנים המילוי המהודק מסביב למבנים מחומר חפירה מקומי לא יימדד בנפרד לצורך תשלום והתמורה עבור המילוי תחשב ככלולה במחיריה החפירה למבנים .עבור מילוי בחומר חולי מובא או מצע סוג א' ישולם בנפרד לפי מ"ק .החישוב יהיה לפי מ"ק תיאורטי :מרווח 0.5מ' בין המבנה ודופן החפירה בתחתית המבנה ושיפוע הדופן לפי .1:1מילוי סביב מבנים יכלול אספקת החומר ,הובלתו ,פיזור החומר בשכבות של 20ס"מ אחרי ההידוק ,הרטבה והידוק לצפיפות הנדרשת ,בדיקות צפיפות ויישור פני החפירה עד לרומים הסופיים הנדרשים. 01.06.4מצע מהודק מצע מהודק יימדד לתשלום במטרים מעוקבים שהונח למעשה לפי המידות והעוביים המצוינים בתוכניות או שנדרשו ע"י המהנדס .המחיר יכלול את הספקת החומר ,הובלתו ,ייצוב השתית ע"י הרטבה והידוק, פיזור החומר בשכבות של 20ס"מ אחרי ההידוק ,הרטבה והידוק לצפיפות הנדרשת ובדיקות צפיפות. - 53 - פרק 02עבודות בטון 02.01כללי 02.01.01כללי דרישות המפרט הבאות כאן הן בנוסף לדרישות המקובלות עבודות בטון באתר יצוק באתר על פי המפרט הכללי בפרק .02 כל פרטי הציוד המכני ,הצנרת והאביזרים העוברים דרך הבטון ,יוצבו במקומם לפני היציקה ,אלא אם צוין אחרת בפרטי תוכניות הקונסטרוקציה ע"י השארת חורים וחריצים מתאימים שיוכנו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המהנדס. מודגש שלא כל המידות ,סימון המעברים ,והשקעים מופיעים בתוכניות הקונסטרוקציה הינם בהתאם לדרישות הציוד שיסופק . על הקבלן לבצע את עבודות הטפסנות תוך בדיקה של כל מערכות התוכניות ,תוכניות הבנייה ותוכניות הקונסטרוקציה מפרטי הציוד והוראות יצרני הציוד. לקבלן יורשה להשתמש אך ורק בבטון מובא ממפעל מאושר ע"י המפקח למעט בטונים ב .150 -דווח הקבלן למפקח על סדרי היציקה וכן ההכנות ליציקה יעשו כמפורט בסעיף 02.04במפרט הכללי. 02.01.02בטיחות ואמצעי זהירות למען הסר ספק מובחר כי הקבלן ייחשב לקבלן ראשי לכל דבר ועניין ,ולרבות עניין פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( ,התש"ל 1970 -והתקנות על פיה .כולל עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( תשמ"ח 1988 הקבלן מתחייב על מנת למנוע תאונות ,מפולות ,שרפות וכו' בשטח העבודה ,לשמור על כל דין המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים לב לנושאים כדלהלן: א .הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה ,תוך 7ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה .צו התחלת העבודה יכנס לתוקף על בסיס הודעה על מינוי מנהל העבודה. ב .החזקת פנקס כללי באתר הבנייה /בנייה הנדסית בו תרשמנה כל הפעילויות המבוצעות באתר לרבות הדרכת עובדים ציוד מגן אישי תאונות וכו'. ג .בכניסה למבנה יוצב שלט בו יצוין שם הקבלן ,פעולות הבנייה ושם מנהל העבודה, וכן יוצבו שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות בניה ושהכניסה לשטחים אלה אסורה. ד .במידה ונעשות הריסות הן תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של מנהל עבודה מוסמך לעבודות הריסה .העובדים בהריסה יצוידו בכובעי מגן ,נעלי בטיחות ומשקפי מגן, במידת הצורך )סעיף 88של התקנות(. ה .לספק לעובדים כלי עבודה תקינים )לרבות :פטישים ,אזמלים וכו'( כובעי מגן )מקום שקיים סיכון של עצמים נופלים( ,משקפי מגן )בריתוך ,חיתוך ,סיתות, שברי בטון וכו'( -הכל לפי הדין והצורך. ו .כל הציוד ,לרבות מנופים וכלי הרמה אחרים ,יהיו תקינים לחלוטין עם תעודות בדיקות שגרתיות ועדכניות וברות תוקף של בודקים מוסמכים .הציוד יופעל רק על ידי עובדים המורשים והמוסמכים לכך. ז .לא לחבר לרשת חשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי מוסמך שאישר זאת בכתב )ביומן העבודה(. ח .לא להשתמש באש גלויה )עבודה חמה( בריתוך ,חיתוך ,עבודות זפת חם ועבודות אחרות שעלולות לגרום לשרפה ,אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה ואופן ביצוע מאת המנהל. מאידך ,אישור של המפקח אינו משחרר את אחריותו המלאה והבלעדית לכל נזק שעלול להיגרם עקב ביצוע העבודות הנ"ל. ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן ,ולא תתקבל כל דרישה או טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו הנם תוצאות של עמידה בדרישות הבטיחות כמפורט לעיל. - 54 - 02.01.03פיגומים ,בטיחות ואחריות לנזקים א. ב. ג. ד. ה. הקבלן יספק ויקבע על חשבונו פיגומים נייחים ו /או ניידים יציבים ובטוחים מורכבים באתר על פי כל דין לרבות תקנים רשמיים ובמיוחד ת"י .1139ועפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( ,התשמ"ח 1 1988-פרק ג בנושא פיגומים הקבלן חייב לבדוק היטב את הפיגומים ,שלבי הסולמות וכו' לפני התחלת העבודות ובהמשכן כדי להבטיח את יציבותם המוחלטת .אין לחבר פיגומים בחלקי בנין לא יציבים )כגון :מלבנים ,משקופים ,כרכובים וכד'( .כמו כן אסור להשתמש בפיגומים ארעיים בלתי יציבים )כגון :חביות ,מלבנים וכד'(. הרמת או הורדת עובדים במתקני הרמה ו /או שינוע -אסורות בהחלט .אין לבצע עבודות מתחת למתקני הרמה ושינוע .כמו כן תשומת לב הקבלן מופנית לאפשרות של משבי רוחות חזקים באזור האתר .אי לכך עליו לחזק את הפיגומים חיזוק יתר ולחזור ולבדקם לעתים תקופות. שימוש בפיגום תלוי מותנה באישור מראש של הרשויות המוסמכות לעניין .אין להשתמש ואין לבצע עבודות בשימוש בפיגום תלוי אלא באם קיבל הקבלן את כל האישורים כאמור לעיל .יקבל הקבלן את כל האישורים הדרושים וישתמש בפיגום תלוי -חייב הוא לבדוק את המתקן ותקינותו באורח רצוף מדי יום ביומו. לפני ביצוע העבודות ולאחר התקנתם של הפיגומים )לרבות פיגום תלוי( חייב הקבלן לדאוג שנציג המשרדים הממשלתיים המוסמכים יבדוק את מערכות ומתקני הפיגומים בשטח כשהם מוכנים לעבודות ,ויאשר בכתב את תקינותם ובטיחותם. אסור בתכלית האיסור להשתמש בפיגומים מכל סוג שלא קיבלו את האישור הכתב כנ"ל ואין להתחיל בעבודות אלא לאחר קבלת האישורים הדרושים. ו .בנוסף לאמור סעיף ה' לעיל ,חייב הקבלן לוודא שנציג מוסמך של המשרדים הממשלתיים יחזור ויבדוק את הפיגומים בשטח תוך כדי מהלך העבודות במועדים ובפרקי זמן על פי כל דין וכפי שייקבע על ידי נציג השלטונות. כל ביקורת ובדיקת כנ"ל תלווה בכתיבת דו"ח מתאים על מצבם ותקינותם של הפיגומים וכן אישור חתום של נציג השלטונות בדבר השימוש בפיגומים. אין לבצע או להמשיך בעבודות )ובשימוש בפיגומים( שלא קיבלו אישור כנ"ל. ז .מודגש בזאת שכל אישור שניתן לקבלן לא יתפרש כאילו יש בו משום העברה אחריות מלאה או חלקית או חבות איזו שהיא אל המזמין ו /או מנהל הפרוייקט ו /או המפקח או משום קבלת אחריות לנזק בשל כך ,ו /או להפרה של כל תקנה או דין שעלולים לעמוד בסתירה לאישור האמור. - 55 - 02.01.04בטיחות וכיבוי אש א .כל העבודות תתבצענה אך ורק בשימוש בחומרים ובמוצרים שעברו בדיקה במכון התקנים הישראלי לפי ת"י 755וסווגו ע"י מכון התקנים. הקריטריונים הקובעים הנם: .1 .2 .3 .4 דליקות. כהות עשן. טפטוף ועוות הצורה. פליטת גזים רעילים. ב .כל החומרים והמוצרים המיועדים לשימוש יענו על דרישות התאמתם לייעודם כמפורט בת"י 921למקומות ציבוריים. ג .בכל מקרה של שימוש בחומר או מוצר יש לקבל את תוצאות הבדיקה )אם היא כבר קיימת( או לבצעה מראש בטרם החומר או המוצר יאושר לשימוש .החומר או המוצר יאושרו אך ורק אם הם עונים לדרישות ת"י .921 ד .להסרת כל ספק ,נקבע שכל החומרים והמוצרים ללא יוצא מן הכלל שבדעת הקבלן להשתמש בהם לצורך ביצוע עבודות הסכם זה ,חייבים להיות מאושרים מראש על ידי המפקח. ה .המזמין יראה את עבודות הסכם זה מושלמות וגמורות רק לאחר קבלת כל אישורים וההיתרים למיניהם והנוגעים לבטיחות וכיבוי אש ,לרבות כל האישורים הדרושים ממחלקת כיבוי אש והרשות המקומית. ו .כל הנ"ל יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן כשכל ההוצאות בגין הוראות סעיף זה חלות אך ורק על הקבלן. 02.01.05בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים א .הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהמבנים שנועדו להיות מכוסים או מוסתרים ,ללא הסכמתו של המפקח. ב .הושלם חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע הקבלן על כך למפקח בכתב 48 ,שעות מראש בכתב ,כדי לאפשר למפקח לבדוק ,לבחון ולמדוד את החלק האמור מהמבנה לפני כיסויו או הסתרתו ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם יכוסה החלק האמור מהמבנה. ג .כיסה הקבלן חלק כל שהוא מהמבנה בניגוד להוראותיו של המפקח ,או לא הודיע הקבלן למפקח מראש על כיסוי ,יגלה ויחשוף הקבלן ,על חשבונו והוצאותיו ,לשם ביקורת ,את החלק של המבנה שכוסה ,עפ"י דרישת המפקח ובתוך הזמן שנקבע על ידיו ויכסהו מחדש מיד לאחר אישור אותו החלק מהמבנה ע"י המפקח. - 56 - 02.02 סוג הבטון והאגרגטים כל עבודות הבטון יבוצעו מבטון בהתאם לפרק 02במפרט הכללי. .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 02.03 החוזק יהיה הממוצע בטון ב 30 -לפי המופיע בתוכניות . כמות הצמנט בתערובת תהיה 300ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן) .לא פחות ולא יותר(. מנת מים /צמנט תהיה 0.48לכל היותר. גודל האגרגט המקסימאלי יהיה ".1 שקיעת הקונוס של הבטון בעת היציקה תהיה " 5לפחות. הבטון הטרי יובא לאתר עם שקיעה של " .3באתר יוסף לבטון מוסף מסוג על פלסטי ) (SUPERPLASTICIZERהעומד בדרישות סעיף 02.014של המפרט הכללי כך ששקיעת הקונוס של הבטון לפני היציקה תהיה לפחות ".5 הוספת המוסף במפעל מחייבת בדיקה מוקדמת של משך זמן הנסיעה לאתר ואישור מראש ע"י המהנדס. יאושר לקבלן להגיש הצעה לרכישה ,הובלה ויצירה של בטון שוות ערך לאמור בסעיפים לעיל. פלדת הזיון הספקת ,הכנת ,והנחת פלדת הזיון תהא כמפורט בסעיף 0207לפרק 02במפרט הכללי. הברזל לזיון יהיה עגול או מצולע עפ"י תקני ישראל המצוינים במפרט הכללי ועפ"י הרשום בתוכנית וברשימת הזיון. עובי שכבת הבטון המכסה את מוטות הזיון תהיה 5ס"מ פנים וחוץ בקירות ,מעל ומתחת לזיון בכל מבני הבטון הבאים במגע עם קרקע או נוזל ,ו – 3ס"מ מפני הבטון שלא באים במגע עם מים או קרקע . שמירת מידות כיסוי הבטון על הזיון תעשה ע"י שומרי מרחק פלסטיים מיוחדים המיועדים למטרה זו או בקוביות בטון עם חוטי קשירה למוטות. 02.04 יציקת הבטון אין לצקת בימים חמים או בימי שרב ,אין לצקת מעל לטמפרטורה של 20C°אלא רק בשעות הבוקר המוקדמות או שעות הלילה. הקבלן יודיע למהנדס על מועד היציקה לפחות שבוע לפני היציקה .הפסקות היציקה תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח. בכל הפסקה ביציקה לרבות הפסקת יציקה בלתי מתוכננת ,יטפלו במשיק הנוצר כאמור בסעיף 02.04.5של המפרט הבינמשרדי. שימוש בשקתות לצורך יציקת הקירות או אלמנטים אחרים טעון אישור המהנדס מראש. השקתות תהיינה מפח חלק ,או מלוחות פי.וי.סי או מפוליאסטר משוריין וצורתם חצי מעגלית .בדומה לשקתות של מכוניות המערבל של בטון מובא .קוטר הקשתות יהיה 40 ס"מ לערך .בקצה הקשת יותקן משפך אנכי קצר .הבטון יהיה בעל צפיפות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר במפרט הבינמשרדי סעיף ,02.04.8משקלו לאחר 28יום מיציקתו יהיה לא פחות מאשר 2300ק"ג למ"ר .צפיפות ורציפות היציקה חייבות להבטיח חסימות המבנה בפני חדירת מים ורטיבות. בעת ביצוע עבודות היציקה ,ידרש מהקבלן שימוש מתמיד בויברטור מחט .על הקבלן להכין ויברטור רזרבי מוכן לשימוש לעת תקלה בויברטור הפעיל. הבטונים חייבים להיות אטימים ויוכנו בתנאי בקרה טובים כמפורט במפרטים הכלליים. אטימות הבטון והבטון המזוין ברצפת ובקירות המבנה תוגבר באמצעות ערבים כגון: כרמוליט - 320נ.ד .של "כרמית" או "פלסטוקריט "Nשל "סיקה" או ערבים אחרים שווי ערך איכותי .השימוש בערבים יעשה בהתאם לכמויות והנחיות היצרנים ולאחר אישור המהנדס. משטחים משופעים ואנכיים יוצקו מהחלק התחתון כלפי מעלה. התבניות ליציקות הבטון יהיו ממתכת או מעץ חדש והשימוש בהם לא יעלה על 4פעמים. חיבור התבניות בקירות לא יעשה בחוטי קשירה ,אלא ע"י מחברי "פטנט" מאושרים. המרחק בין הקונוסים יהיה קבוע בכל המבנים בכל כוון .המחברים והקונוסים יקבעו בשורות שתי וערב או אופקיים ואנכיים מסודרים ,הכל עפ"י אישור המפקח. גמר הבטונים חלק ברמה של בטון גלוי. - 57 - השימוש בקונוסים נועד כדי לאפשר שבירת מוט המחבר לאחר פירוק התבניות .עם פירוק התבניות ,יסתמו הקונוסים עד קצה המוט בתערובת צמנטית מוכנה לא מתכווצת כדוגמת גראוט 214מתוצרת סיקה או שווה ערך. המרחק בין תבניות ימדד לפני יציקות הבטון והוא חייב להתאים לעובי הקיר כמתוכנן. לא תורשה כל סטייה להקטנת העובי המתוכנן ,והקבלן יחוייב ,במקרה כזה בפירוק התבניות ובהתקנתן מחדש ,לתיקון המרחק שבין התבניות. גובה הנפילה החופשית של הבטון ,בעת היציקה ,לא יעלה על 1.50מ' .באם הבטון עלול להיעצר בברזלי הזיון ,יהיה גובה הנפילה קטן מזה .במקרים אלה יוצק הבטון דרך צינורות ,או דרך משפכים ,או דרך פתחים בתבניות. מסגרות ,פחים לחבור קורות ,סולמות וכו' וכן קטעי צנרת ,העוברים דרך הקירות או דרך תקרות ,יסופקו ע"י הקבלן ויוכנסו במקומם המדויק בזמן יציקות הבטון .אורך קטעי הצנרת יאפשר התחברות אליהם משני הצדדים בהתאם לתוכניות .הקבלן ידאג לקבל מקבלן הצנרת את קטעי הצינורות הדרושים להתקנה בזמן היציקה ויכניסם במקומם המדויק בתיאום עם הקבלן הצנרת ובאישור המהנדס. מעקות עליונים של כרכובי הגגות יעשו בטון גלוי וזאת תוך שימוש בתבניות מלוחות עץ ברוחב 10ס"מ מוקצעים משלושה צדדים -פאן ושתי פיאות כאשר הפאן הבלתי מוקצה יפנה לכוון היציקה .הנחת הלוחות במדורג 60 -ס"מ .במידה והבוטנים לא יאושרו ע"י המהנדס יבוצעו התיקונים ע"י הקבלן ועל חשבונו. כל הקירות הפנימיים של מבנים רטובים יוצקו כנגד תבניות מתכת או עץ מצופה פורמאיקה לקבלת שטח פני בטון חשוף וחלק. כל שטחי הבטון העליונים של הרצפות והתקרות ,ייושרו בעזרת כף ברזל .כל הפינות הגלויות של העמודים ,הקורות והרצפה יקטמו במידות 2 x 2ס"מ ,גם אם הדבר אינו מסומן בתוכניות במפורש. לא תשולם לקבלן תוספת בגין הנ"ל ,ועליו לכלול אותם במחיר היציקות. כיסוי הבטון המינימלי על הברזל יהיה כדלקמן אלא אם צוין בתוכניות אחרת: 75מ"מ.בכלונסאות 35מ"מ.ביסודות 30מ"מבעמודים בקירות בטון מזויין במגע עם מים וקרקע 50 -מ"מ. בקירות בטון מזוין אחרים 30 -מ"מ. קורות בטון מזוין 30 -מ"מ. תקרות בטון מזוין 30 -מ"מ. תקרות בטון מזוין מעל הבור הרטוב 50 -מ"מ הקבלן יקבע את הזיון בהתחשב בעובי הכסוי הנדרש ובהתחשב בחפיות הדרושות, בקוצים ,בזיון עובר בכוונים אחרים ובדומה. הקבלן יקבע את מיקום הקוצים לקירות ולעמודים בדייקנות במרווחים שווים כמפורט בתוכניות כדי לאפשר הצבה מדויקת של זיון הקירות והעמודים. מיקום ואורך חפיה של ברזלי הזיון יקבלו את אישור המפקח .אורך חפיה של ברזלי זיון יהיה מינימום 50פעם בקוטר. - 58 - 02.05 עיבוד פני הבטונים המיועדים לקבלת שכבות איטום .1פני הבטונים בקירות החוץ והפנים המיועדים לקבלת שכבות איטום ו /או יושארו גלויים ,יעובדו בטפסים חלקים לגמרי ממתכת או מלבידים )דיקטאות( חדשים ,או במצב חדש ,ללא פגמים וללא רווחים במישקים של תבניות ו /או הפסקת יציקה ,יש להחליק באמצעות דיסק קרבורנדום את פני הבטון מבליטות צמנט ,שנוצרו במקום חיבור הטפסים ,או כתוצאה מכיסי חצץ וכו' .וזאת מבלי לפגוע בדרישה ,שבמידה ופני הבטון לאחר פרוק הטפסים ,לא יענו לדרישות לקבלת שכבות האיטום על הקבלן לבצע תיקונים בהתאם לפירוט בפרק - 05עבודות איטום. .2למניעת כל ספק כל העבודות והגימורים הנ"ל רואים אותן ככלולים במחירי היחידה של הבטונים על פי מכרז /חוזה זה. 02.06 תיקוני בטון פגום אם התגלו בבטון ,לאחר פרוק הטפסים ,פגמים כמו קיני חצץ ,חורים ,סדקים ,או כל פגם -אין לתקן אותם אלא באישור המהנדס .הרשות בידי המהנדס לא להרשות תיקונים ,אם לפי שיקול דעתו אלה אינם עומדים בדרישות החוזק והצורה. במקרה זה על הקבלן להרוס את חלק המבנה הפגום ולצקת אותו מחדש .תיקון הפגמים ייעשה עפ"י הוראות מיוחדות שינתנו לקבלן ע"י המהנדס בכל מקרה בנפרד. כל העבודות וההוצאות הנדרשות עפ"י סעיף זה יחולו על הקבלן. 02.07 בדיקת מדגמים דמי בדיקות מידגמים בעבודות בטון כולל אגרגטים ,מים ,בטונים ,פלדת זיון וכו' יהיו על הקבלן .דמי הבדיקה כוללים לקיחתה ,שליחתה למעבדה מוסמכת ,תשלום למעבדה מוסמכת וכו' כל יתר ההוצאות הנדרשות .מספר ואופן לקיחת הדוגמאות ,יהיה כזה שיספק את דרישות ת"י ומכון התקנים .תוצאות הבדיקות יועברו ישירות למהנדס. 02.08 מעברים ביציקות .1במסגרות היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור המערכות השונות משלושה סוגים: א .מעברים "נקיים" ביציקה. ב .שרוולים. ג .מעברים אטומים לכבלים. .2מיקום המעברים השונים יבוצע בדיוק מירבי כמפורט בתוכניות. הקבלן יתאם את מיקום כל האביזרים הדרושים למערכות הבניין אשר יהיה עליו להתקין בתבניות לפני יציקת הבטון כולל פתחים ,חורים ,שרוולים ,מעברים ,פחים לחיבור קורות ,סולמות ,קטעי צינורות וכל האביזרים שיש לקבוע בבטון בתוך היציקה וכד'. אביזרים אלה יסופקו על ידי הקבלן ויוכנסו במקום המדויק בזמן יציקת הבטון. אורך קטעי הצנרת יאפשר התחברות אליהם משני הצדדים ובהתאם לתוכניות. תיאום זה יעשה על ידי הקבלן ומחויב אישור המפקח לפני היציקה. הקבלן יתאם עם המפקח את הזמנים הדרושים לכל המהלך לעיל ,באופן שלא יווצר פיגור או שיבוש בלוח הזמנים. עלות כל הדרוש מן הקבלן בסעיף זה תהיה כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עבורה בנפרד. - 59 - 02.09 פרוק תבניות והפסקות יציקה התבניות לא יפורקו ללא קבלת אישור מפורט על כך מהמפקח. הפירוק יעשה תוך שחרור הדרגתי של האמצעים לתומכות ובזהירות שיש עמה למנוע נזקים לבטון. המועדים המשוערים לפירוק התבניות מאז גמר היציקה כדלקמן: 24שעות -לתבניות צדדיות של קורות עמודים וקירות רגילים. 4ימים -לתבניות של תקרות בטון מסיבי שמפתחן אינו עולה על 3.0מטר 7ימים -לתבניות של תקרות צלעות שמפתחן אינו עולה על 5.0מטר .ושל קורות פתחן קטן מ 3.0 -מטר. 10ימים -לתבניות של תקרות שמפתחן אינו עולה על 5.0מטר .לתבניות של התקרות הזיזיות ולתבניות של קורות שמפתחן גדול מ 5.0 -מ'. 21ימים -לתבניות של תקרות שמפתחן גדול מ 5.0 -מטר. יש לעבוד בהתאם להפסקות היציקה המפורטות בתוכניות. 02.10 הארקות יסוד בזמן ביצוע היסודות וקורות היסוד ,יש לתאם ולבצע את כל עבודות הארקות היסוד בהתאם לתקנות חוק החשמל ,לתוכניות ולמפרט יועץ החשמל. - 60 - פרק 03תפרים 03.01 תפרי עבודה תפרי עבודה ,כלומר בטון חדש על בטון מיציקה קודמת שכבר הספיק להתקשות לגמרי, יש לגרד את פני הבטון במברשת פלדה ולשטוף בסילון חזק כדי להרחיק את משקעי מי הצמנט ולהוציא את החומר הדק עד כדי הופעת אבני האגרגט הגס על פני השטח. לפני המשך היציקה יש להרטיב את פני הבטון ולכסותם בשכבת מלט צמנט בעובי של 1 ס"מ אשר יחס הצמנט לחול בו יהיה כמו בבטון הנוצק לא אגרגט גס. מנת המים לצמנט במלט זה תהיה גם היא כמו בבטון .את הבטון החדש יש לצקת מיד על שכבת המלט בעודה טרייה. 03.02 קלקר בתפרים הקבלן יפריד בין שני חלקי התפר באמצעות רצועות קלקר בעובי מצוין בתוכניות. 03.03 מסטיק בתפרים הקבלן יאטום את חלקו הגלוי של התפר באמצעות מסטיק ,כמפורט בתוכניות .המסטיק יהיה מסוג טעון אישור המהנדס והוא יעמוד בדרישות הבאות: א .עמידות בפני החומרים הנמצאים בשפכים או בקולחים. ב .כושר הידבקות שאינו נפגם לאורך זמן עקב היות המסטיק טבול באופן תמידי. ג .חוזק מתיחה גבוה. ד .שמירה על גמישות לאורך זמן. המסטיק יהיה כדוגמת סיקה פרו 3של חב' "סיקה". אופן ביצוע האיטום במסטיק חייב להבטיח את מידות התפר ואת הידבקותו המושלמת של המסטיק אל הבטון .הקבלן יקפיד במיוחד על שמירת היחס המתוכנן בין רוחב התפר עובי שכבת המסטיק).תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי ביצוע מסטיק בעובי עולה על הנדרש אינו משפר את טיב התפר אלא ,להיפך ,גורע ממנו(. יישום המסטיק לפי הנחיות הספק/יצרן. 03.04 קיטום פינות כל האלמנטים של הבטון היצוק יהיו קטומים בין אם הדבר מצויין בתוכנית ובין אם לא, אלא אם הורה המפקח אחרת. על הקבלן לבצע קיטום פינות ע"י קביעת משולש ישר זווית ,בעל 2צלעות של 2ס"מ, בתבניות לפני היציקה. הקיטום יבוצע על כל הפינות באלמנטים השונים בין אם הן חיצוניות ובין אם הן מהוות פינות של פתחים מכל סוג ומכל צורה. בכל מקום בו משקופי הדלתות או חלונות או משקופים עיוורים מורכבים בקירות בטון ייעשה הקיטום משני הצדדים של הקיר. לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף עבור קיטום הפינות ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה. 03.05 פירוק תבניות והפסקות יציקה לא יפורקו שום תבניות בלי אישור מפורש על כך מהמפקח .יש לבצע את היציקות בהתאם להפסקות היציקה המפורטות בתוכניות. תפרי יציקות בקירות יהיו בהתאם לפרט שיאושר על ידי המפקח .בתפרי יציקה אנכיים בקירות יהיה הזיון האופקי של הקיר נמשך דרך התפר. תקרות משקיות מבטון מזויין יוצקו בקטעים באורכים שיאושרו על ידי המתכנן. הפסקות יציקה יהיו במקומות שיאושרו על ידי המפקח. - 61 - פרק 05עבודות איטום ביצוע עבודות האיטום יעשו בהתאם למפרט לעבודות איטום -05 -בהוצאת הועדה הבינמשרדית המיוחדת בהוצאה האחרונה. השלמות למפרט הנ"ל: 05.01כללי א .פרק זה של מכרז /חוזה מתייחס לביצוע עבודות איטום במבנה. ב .עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט ,כתב הכמויות ,התוכניות המצורפות, התקנים הישראליים ותקנים אחרים כמצוין במפרט .כמו כן יבוצעו העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים .צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהן או על כל חלק מהן בתחומי סמכותה הרשמית. ג .כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים באישורו המוקדם של המפקח. 05.02רציפות שכבות האיטום הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי ביטוי בתוכניות ו /או במפרט ו /או בכתב הכמויות ,יביא הדבר בעוד מועד לידיעת המהנדס. במסגרת רציפות שכבות האיטום תובטח חפיה של 10ס"מ לפחות בין השכבות כל עוד לא נדרש או אושר אחרת. 05.03הצעות שינוי ואישור דוגמאות אם תוך כדי עבודה ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות האיטום ,יראו הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המהנדס ואישורן על ידו בכתב. לפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המהנדס דוגמאות של חומרי איטום שברצונו להשתמש בהם. 05.04אחריות הקבלן א .הקבלן אחראי לטיב העבודה ,החומרים ואיטום מוחלט של חלקי המבנה שצופו בשכבות אוטמות בפני חדירת רטיבות לתקופה של 5שנים מיום מסירת המבנים. במשך תקופה זו יתקן הקבלן כל נזק העלול להיגרם לעבודות האיטום .פרט לנזקים שנגרמו מסיבות שאינן קשורות בטיב עבודות האיטום וזאת לפי קביעתן הבלעדית של המועצה או בא -כוחה. ב .הקבלן יבצע את כל התיקונים על חשבונו לשביעות רצונן המלאה של המועצה או בא כוחה ובתאום עמו לא מאוחר משבוע ימים לאחר קבלת הודעה על כך ובמידת הצורך אף במועד מוקדם יותר ,באם לאחר השלמת ביצוע התיקונים נותר זמן של פחות משנתיים עד תום תקופת האחריות ,תוארך אחריות הקבלן לתקופה של שנתיים לפחות גם לגבי חלקי המבנים שלא ניזוקו במידה ויכולות להיות לאופי הנזק השלכות לגביהם וזאת לפי קביעתה הבלעדית של המועצה או בא כוחה. 05.05דרישות כלליות א .לפני התחלת עבודות האיטום על הקבלן להתקשר עם המתכנן באמצעות המהנדס לקבלת הסברים והדרכה. ב .טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות ,גזים ואדים. ג .בכל מקום בו מצויין בפרק זה שם מסחרי של איזה שהו חומר איטום ,יש לראותו כאילו רשום לידו או "שווה ערך". - 62 - 05.06הכנת שטחי בטון שנועדו לקבלת איטום א. ב. ג. ד. ה. כל שטחי הבטון עליהם יעשה איטום -הן שטחים אופקיים והן שטחים אנכיים יהיו חלקים ויציבים ללא קיני חצץ ,וללא שקעים ובליטות. חלקים רופפים או בולטים יסותתו ע"י משחוות ואמצעים אחרים. כל החומרים ,כיסי חצץ והשקעים ימולאו ב"סיקה רפ" של חברת "סיקה" .ספק: "גילאר בע"מ" ,העבודה תבוצע לפי הוראות הספק. שטחי בטון אשר ימצאו ,לפי דעת המפקח ,פגומים ולא מתאימים לקבלה ישירה של שכבות האיטום ,תבוצע עליהם שכבת טיח צמנט .שכבת היישור בטיח צמנט תבוצע בהתאם לסעיף 090235שבמפרט הכללי .יש להוסיף לטיח ערב "בי.ג'י.בונד "2לשם שיפור עבידותו והגדלת עמידותו כנגד העברת מים .יישום הערב יהיה בהתאם להוראות היצרנים .לא יוחל בביצוע שכבות איטום בטרם הושלמה הכנת השטחים כנדרש לעיל ,ולא לפני שהשטחים נבדקו ע"י המפקח ואושרו על ידו כמתאימים. הכנת שטחי בטון בהתאם לאמור לעיל לא תמדד בנפרד ותחשב כנכללות במחירי היחידה המתאימים. 05.07מעגילות )רולקות( המלט יהיה ביחסי נפח ) 1:1חול גס :צמנט( ,כאשר 50%מהחול הגס יהיה סומסום רחוץ. משולש הרולקה יהיה 6×6ס"מ. 05.08איטום ביריעות ביטומניות משופרות והנחיות כלליות היריעות יהיו תוצרת אירופאית או ישראל בעלות תו-תקן אירופאי או ישראלי .יריעות האיטום יבדקו עפ"י ת"י 1430חלק 2לגבי יריעות איטום מודבקות או מרותכות ,ויבדקו להתארכות בכח קריעה ולעמידות לאורך זמן -לפי מפמ"כ .398 - יריעות האיטום יהיו מסוג יריעות ביטומניות משוכללות מולחמות לקיר ולרצפה, המכילות לפחות 18%פולימר אלסטומרי 5.8.5ובעובי מינימלי של 4מ"מ עם זיון לבד פוליאסטר במשקל 180גרם .יריעות בעובי 5מ"מ יהיו עם זיון לבד פוליאסטר במשקל 250גרם .היריעות יהיו מסוג ". (4M ,5M) "M 05.09איטום מתחת לרצפת המרתף .1 .2 .3 .4 יש לצקת שכבת בטון רזה בעובי של 5ס"מ על גבי המצעים המהודקים. הלחמת יריעות ביטומניות מושבחות ב S.B.S -בעובי 5מ"מ ללא אגרגט )כגון: "ביטומגום SRשחור"( על כל השטח והלחמת היריעות אחת לשניה בחפיפות .רוחב החפיפה 10ס"מ .היריעות יתאימו לדרישות ת"י 1430/3ליריעות מסוג .Rיש להקפיד על הלחמה נאותה בחפיפות. הגנת האיטום ע"י יריעות "פונדוליין" או יציקת מדה בטון בעובי 5ס"מ ,בתוך שכבת המדה תונח רשת פלדה .# 5 @ 20/20 הנחת ברזל ויציקת הבטון. 05.10אופן ביצוע איטום הקירות מריחת "פריימקוט "101בכמות של 300גר'/מ"ר על הקיר .המתנה של 24שעות ליבוש. הלחמת שתי יריעות ביטומניות בעובי 4מ"מ כל אחת ללא אגרגט )כגון :ביטומגום 41 שחור"( על הקיר .היריעה תתאים לדרישות ת"י 1430/3ליריעות מסוג .1יריעה זו תרד ותתחבר בהלחמה מלאה לשוליים הבולטים של הבטון הרזה שרוחבם 30ס"מ ,אשר אטומים ביריעות הביטומניות של הרצפה .יש להקפיד במיוחד על ביצוע ההלחמה המלאה באזור השוליים. החפיפה בין שתי יריעות סמוכות 10 -ס"מ. השכבה השניה תולחם בהזזה לגבי השכבה השניה. בקצה העליון של היריעות ,יש לדאוג להלחמה מלאה ,לגיהוץ היריעה ומריחת מסטיק ביטומני גמיש מסוג "אלסטיק "244על קצה היריעה בחיבור עם הבטון. הגנת מערכת האיטום של הקירות תבוצע ע"י לוחות פוליסטירן מחורץ בעובי 5ס"מ. המדידה לשכבת המגן הנ"ל תהיה נטו תיאורטית ולפי מידות הקירות ללא תוספת עבור החפיפה. עבודות האיטום יבוצעו רק אחרי שנעשה בדיקת איטום הבטונים ע"י מילוי הבור הרטוב. - 63 - 05.11איטום גגות א .בידוד ושיפועים על ידי בטון קל הבידוד הטרמי ושיפועי הגגות יבוצעו מבטון קל במשקל מקסימלי של 1,250 ק"ג /מ"ק בהתאם למפלסים המסומנים בתוכנית הגג .מחיר הבטון קל כולל רשת זיון עליונה בכמות של 1.8ק"ג /מ"ר לפחות .שטח הפנים של הבטון קל חייב להיות ללא בליטות ושקעים ונקי מלכלוך ואבק .במידה והבטון קל לא יענה לדרישות החוזק והשיפועים ,יחויב הקבלן לצקת על חשבונו "מדה" מטיט צמנט על פני כל שטח הבטון בעובי של 3ס"מ לפחות בהרכב ) 1:4חול: צמנט( עם רשת זיון בכמות הנ"ל .העובי המינימאלי של הבטון קל ליד המרזבים יהיה 4ס"מ .יוקפד על אשפרה נאותה של הבטון קל כדי לקבל את החוזק הנדרש. ב .לאורך היקף המעקות והגבהות אנכיות אחרות מעל הגג תבוצע יציקת רולקה מבטון במידות 6/6ס"מ כמפורט בתוכניות .צידם הפנימי של המעקות הבא במגע עם שכבות האיטום מעל לרולקות חייב להיות ישר ,חלק ,ללא בליטות, חוטי קשירה ונקי מאבק ולכלוך .כדי להבטיח את התנאים האלה יש לצקת את המעקות בתבניות אשר צידן הפנימי עשוי דיקט במצב טוב .הקבלן יחוייב לתקן על חשבונו כל ליקוי שיתגלה בשטח הפנים של המעקות ,כולל טיח מלא בעובי עד 10ס"מ במידה ושטח הפנים של המעקה לא יתקבל על ידי המפקח. 7ימים לפני התחלת עבודות האיטום על הקבלן לקבל את אישור המפקח בכתב על התאמת השטח לביצוע עבודות האיטום. ג .בדיקת שכבות האיטום מעל גגות המבנה בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תעשה ע"י הצפתו בכל שטחו במים בגובה של 5ס"מ לפחות מעל המקומות הגבוהות יותר של הגג במשך 48 שעות ,אולם רק לאחר יישום שכבות המגן המתוארות במפרט .המפקח יהיה רשאי להאריך תקופה זאת עד לשבוע ימים על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת את כל הסידורים הכרוכים בכך כגון :יציקת מחסום למים בשולי התקרות ואטימת המרזבים. אם יתגלו ליקויים בממברנת האיטום ,יחוייב הקבלן לתקנם על חשבונו ולחזור על ביצוע בדיקת ההצפה ,כל ליקוי במערכת האיטום יחוייב הסרת שכבת המגן לפחות חלקית ,דבר הכרוך בהוצאה ניכרת לקבלן ,כדי שההפצה רק תאשר שאין חדירות מים למבנה. הקבלן לא יקבל כל תשלום שהוא בגין הבדיקות הנ"ל .מחיר בדיקת האטימות הנ"ל כלולה במחירי היחידה של איטום הגגות .במידה ויתגלו כיסי אויר ,על הקבלן להסיר את שכבת האיטום ולתקנם במקומות הלקויים על חשבונו בהתאם להוראות המפקח. ד .שמירה על שלמות שכבות האיטום כל עוד לא כוסו שכבות האיטום בשכבות המגן ,יוחזקו שכבות האיטום במצב של ניקיון מוחלט ולא יעשה מעליהם שימוש מכל סוג שהוא ובכלל זה יאסר לחלוטין מעבר עובדים מעל שכבות איטום אופקיות כל עוד לא יכוסו בשכבות המגן. גם לאחר השלמת שכבות המגן אין לעשות בשטחים שימוש העלול לפגוע בשכבות האיטום כגון מעבר או אחסון ציוד וחומרים מעל שכבות המגן. - 64 - 05.12איטום תפרי הפסקת יציקה והתפשטות א .כללי בתוכניות ובכתב הכמויות מפורטים תפרים בבטון משני סוגים -תפרי הפסקת יציקה ברצפה ובקירות ותפרי התפשטות. איטום התפרים יבוצע ע"י קבלן משנה מנוסה ובעל המלצות שיאושר ע"י המזמין ויצרן חומרי איטום. ב .איטום תפרי הפסקת יציקה בין הרצפה והקיר איטום תפרי הפסקת יציקה יבוצע ע"י 2מרכיבי איטום: (1הצמדת רצועות עצר כימי מתנפח מסוג סיקה סוול Sבשיווק חב' גילאר בע"מ או ש”ע לדופן הבטון היצוק באמצע החתך ולא פחות מ 70 -מ"מ מפני הבטון הפנימי .שטח היישום צריך להיות נקי מאבק ושמנים ומשטח חלק וישר ככל האפשר .יהיה לפי הוראות היצרן יישום החומרים. (2איטום התפר בפני הרצפה ע"י מילוי המגרעת שנוצרה בפני הבטון על ידי סרגל של 2X2ס"מ )שיוכנס בעת היציקה בפני הבטון במקום התפר(במסטיק סיקה פרו 3מתוצרת סיקה או ש"ע. ג .איטום תפרי הפסקת יציקה בקירות איטום תפרי הפסקת יציקה בקירות יבוצע ע"י 2מרכיבי איטום: (1הצמדת רצועות עצר כימי מסוג סיקה סוול Sאו ש"ע במרחק שלא יפחת מ 7 -ס"מ מפני הבטון הפנימי. (2רצועות פי.וי.סי .פנימי ברוחב 20ס"מ ממוקמות אנכית במרחק 10ס"מ מפני הבטון החיצוני וקביעתם במקומם ע"י לולאות ממוטות זיון. ד .איטום תפרי התפשטות (1איטום תפרי התפשטות בקירות החיצוניים יבוצע כדלהלן :רצועות פי.וי.סי .פנימי ברוחב 24ס"מ באמצע הקיר ואיטום התפרים משני צידי הקיר במסטיק סיקה פרו 3כאשר ההפרדה בתפר מבוצעת ע"י לוחות קלקר בעובי 20ס"מ .רצועות הפי.וי.סי .תהיינה נמשכות והחיבורים בין הרצועות יהיו באמצעות הלחמה .עבודת האיטום כוללת הוצאת הקלקר לעומק 5ס"מ ,המסת הפרורים הדבוקים לבטון ,יישור התפר ,ניקוי האבק ,מריחת שכבת יסוד ,החדרת פרופיל גבוי מפוליאתילן מוקצף מצולב בקוטר 25מ"מ ואיטום התפר בסיקה פרו .3 (2בתפרי התפשטות בקירות פנימיים כמו קירות האגן האיוור הפנימיים כולל האיטום מריחת מסטיק משני צידי התפר לפי מפורט לעיל ללא רצועת פי.וי.סי .פנימי. - 65 - פרק 06עבודות נגרות ומסגרות פלדה עבודות הנגרות ומסגרות פלדה יבוצעו בהתאם לעבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה -פרק - 06של הועדה הבינמשרדית המיוחדת בהוצאה האחרונה .כל העבודות בפרק זה מתייחסות לרשימת הנגרות והמסגרות של האדריכל. תוספת למפרט הנ"ל. 06.01מוצרי פלדה משקופי הדלתות יהיו כמסומן ברשימות מפח מכופף מעוגן וממולא בטון .הפלדה לייצור המסגרות ופחי הכיסוי תהיה מטיב מעולה ולא תפול בטיבה מפלדה .ST- 37על הקבלן לציין בהצעתו את סוג הפלדה .טיפולים מיוחדים שעברה וציפוי הפלדה ,יצרף הקבלן ספציפיקציות ומפרטים שיעידו על טיבה ,ויציינו באילו תקנים מוכרים עומדת הפלדה. כל חלקי הפלדה יהיו מגולבנים בחם כמפורט .ובמקומות בהם נדרשת צביעה על גבי הגילבון היא תבוצע לפי המפורט במפרט. 06.02ריתוך במקומות בהם יש צורך בריתוך יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים .הריתוך יהיה שווה במראה ,ללא חורים ומקומות שרופים ,ומכל הבחינות יתאים לדרישות התקן הבריטי או האמריקאי .הריתוך יבוצע בפינות ובנקודות ולא יורשה חיבור פרופילים לאורך המקצועות .בליטות הריתוך יפוצרו ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק. 06.03דלתות וחלונות מפלדה הקבלן יספק וירכיב דלתות פלדה מגולוונות וצבועות חד כנפיות ,דו כנפיות ,אטומות או עם רפפות בהתאם לסוג ולמידות המצוינות בתוכניות וברשימת הכמויות. כל הדלתות תהיינה מבודדות לצורך הגנה אקוסטית. משקוף הדלת יווצר מפח מגובלן בעובי 2מ"מ בהתאם לטיפוסים השונים למשקופי הפלדה לדלתות מתוצרת "דלתות שהרבני" או שווה ערך ,כמצוין בכתב הכמויות. כנפי הדלתות ייוצרו מפח פלדה מכופף מגובלן בשני צידי הדלת עם חיזוקים פנימיים כנדרש בהתאם לטיפוס הדלת בכתב הכמויות .כנף בעובי 3מ"מ עם טבעות פליז. הדלתות תהיינה עם מילוי צמר סלעים ,שכבת ספוג גמיש ולוח גבס ,כמו כן יותקן פס גומי מגנטי היקפי וסף תחתון עשוי מפלדה עם אטם ססוגי .בידוד הדלתות צריך לאפשר הורדת רעש ב 40 -דציבל . תריסי האיוורור יהיו מיוצרים מפח מגולוון אלוצינק בעובי 1.5מ"מ ,צורת התריסים בחתך "השלב הכפול " לחוזק מירבי של התריס .מאחורי התריסים יותקנו פלטרים מבד סינון בתוך מסגרת מפח מגולוון. דלתות וחלונות פלדה יבוצעו לפי תוכניות נגרות ומסגרות ובמידות המפורטות בתוכניות וברשימת הכמויות. כל הדלתות והמשקופים יגולבנו בחם כמפורט במפרט .ומעליו צביעה לפי המפורט במפרט ,גוון הצביעה יקבע ע"י האדריכל או המהנדס. כל דלתות החוץ תהיינה מוגנות בפני פריצה באמצעות מנעולי רתק ,צירים נעיצים, בריחים חיצוניים נוספים. יחידת דלת תוגדר לפי מידותיה כולל הספקת המשקוף מצוייד בעוגנים לביטון ,חריץ למנעול עם קופסת מגן ,מנעול רתק ,תריס אוורור עם בד סינון ומסגרת ,בריחים חיצוניים ,הכנפיים ,הצירים ,הידיות וכל החומרים הדרושים ,הרכבתם ,התקנתם גלוונם, צביעתם וכל העבודה דרושה. 06.04סולמות כל סולם יסופק בשלמות כשהוא מפלב"מ 316או מפיברגלס כמפורט בתוכניות .ביצוע הסולמות יכלול אספקת כל החומרים ,הרכבתם ,וכל העבודה הדרושה. עיגון סולמות לבטונים יעשו בברגי נירוסטה .316 המחסום למניעת טיפוס יורכב על גבי הסולם החיצוני ויכלול את כל החומרים הדרושים לרבות חיזוקים ,צירים ,ידיות ,סגרים וכן מנעול מתוצרת " "POINעם 3מפתחות . - 66 - 06.05מכסים המכסים יהיו מאלומיניום או מפלדת אל חלד 316SSלפי תוכניות סטנדרטיות כפי שמופיעים בתוכניות ובכתב הכמויות יחידת המכסה תוגדר לפי מידותיה כולל מסגרת, צירים ,מנעולים ,אספקת כל החומרים ,הרכבתם והתקנתם ,צביעתם וכל העבודה הדרושה. 06.06סבכות הליכה הקבלן יספק וירכיב במקומות המסומנים בתוכניות סבכות הליכה תעשייתיות מפיברגלס או פלדה מגולוונת וצבועה כמצוין ברשימת הכמויות. סבכות הליכה תעשייתיות מפוליאסטר משוריין מטיפוס Heavy Dutyתוצרת א .נוימן ובנו בע"מ נתניה או שווה ערך. כל סבכה תותקן על גבי מסגרת מתאימה מנירוסטה 304ומעוגנת לבטון כמצויין בשרטוטים ,המסגרת תבצע כמפורט במפרט. ביצוע הסבכה כולל המסגרת מנירוסטה ,עגונה לבטון וצביעתה. 06.07גלוון וצביעה 06.07.1כללי כל האלמנטים מפלדה המיועדים לגלוון יעברו תהליך גלוון לפי ת"י 918לגלוון באבץ חם .כל חלקי המתכת המגולוונים יסופקו לאחר ניקוי מצבע ,זפת ,בטון ושלקות לפני הגלוון וטבילה באמבט אבץ .הפלדה תהיה מסוג מתאים לגלוון באבץ חם .אחרי הגלוון יבוצע חיספוס שטח המתכת באמצעים מכניים : דיסקיות ליטוש או שטיפת חול בלחץ נמוך וזווית תקיפה לא חזקה .לאחר ההכנה תבוצע צביעה על גלוון בצבע "אפוקסי "308 -תוצרת טמבור או ש.ע. בשתי שכבות בעובי כולל 250מיקרון ביבש ומעל זה צבע עליון טמגלס בשתי שכבות עובי 50מיקרון כל שכבה .הגוון לפי בחירת המתכנן או צבע אחר כמפורט בסעיפי כתב הכמויות .ברגים ,אומים ודיסקיות יהיו מגולוונים באבץ חם או לחלופין בתהליך SHERARDהגלוון והצביעה יהיה כלול במחיר היחידה של חלקי המתכת או מחירי היחידה השונים ,כאשר חלקי המתכת אינם מתומחרים בנפרד. 06.07.2מפרט גילוון ביצוע הגילוון בהתאם לפירוט הבא: .1 .2 .3 .4 .5 ניקוי בשיטת צריבה ).(PICKLING ניטרול. גילוון חם בפעולה אחידה לעובי שכבת גילוון של 77מיקרון בהתאם לתקנים. לאחר ביצוע פעולת הגילוון ,החלקים חייבים להיות נקיים משאריות. תיקוני גילוון יהיו בקר ע"י אבץ. הערה :לפני ביצוע עבודות הגילוון יש לוודא שאין שאריות של ריתוך .בליטות או גרדים יש להשחיז ולהחליק שטחי המתכת לפני הגלוון. - 67 - 06.07.3מערכת צבע לקונסטרוקצית פלדה מגולוונת דופלקס אפוקסי – פוליאוריטן ) ( ISO 12944-5 הכנת שטח לדרגת הניקיון (ISO 8501-1) CSa 2.5 יצרן הצבע :טמבור בע"מ )או ש"ע( מערכת צבע מס' 1 עובי יבש שם צבע צבע יסוד אפוקסי לפלדה מגולוונת "אפוגל" תאור יסוד אפוקסי לפלדה מגולוונת, SBV 45% זמן המתנה בין שכבות )מיקרון( מינ. 16 75 שעות זמן ייבוש למגע גוון ברק מקס. - )שעות( 2 שעות RAL 3015 )או ש"ע( מט 30 יום 4 שעות 48 שעות 4 שעות )(649-050 צבע אפוקסי אפוקסי 2 פוליאמיד קופון פוליכימיקיור רב עובי, SBV 75% )(649-XXX 16 50 צבע עליון עליון 3 שעות פוליאוריטן פוליאוריט טמגלס ן אליפטי, )(39x-xxx SBV 50% סה"כ :עובי פילם יבש כולל נומינלי 200מיקרון. 75 16 שעות 9002 )או ש"ע( חצי מבריק לפי בחירת האדריכל לפי בחירת האדריכל RAL הערות: .1 .2 .3 .4 .5 תיקוני גילוון חם בריתוכים ,יעשו בהברשה של צבע אפוקסי עשיר אבץ בעובי מיקרון ,לאחר ניקוי מכני מקומי (ISO8501-1) CSt 3 אפוגל הוא צבע .Recoatable כל שכבה תהיה בגוון שונה .גוון וברק שכבה עליונה יקבע על ידי האדריכל. צבע עליון פוליאוריטן ייושם בשכבה אחת או שתיים עד לקבלת גוון אחיד ,עובי וכיסוי מלא. יישום הצבע העליון יהיה בהתזה רק לאחר הכנה מוזלמת של פני האלמנט בחיבור בין אלמנטים ילוטש ויעובד באופן שלא ניתן יהיה להבחין לאחר הצביעה .מותנה באישור האדריכל. 2x60 מודגש בזאת שעבודות הצביעה יבוצעו במסגריה ,באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד!. - 68 - 06.07.4מפרט טכני לצביעת מוצרים מפלדה מגולוונת הכנת השטח: בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור מוצרים שאינם מתאימים לצביעה. במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט חם בהתזה. התזת תערובת גרגירי פלדה ) GRIT ( ANGULARבהרכב GH 50% + GL 50% בגודל 0.5-1.0מ"מ. ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק. בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ. במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות ניר לטש גרעין .36לפי הנחיית הלקוח המוצר יפסל ויוחזר לגלוון. צביעה: איבוק בשיטת ה (FRICTION) TRIBO -או לחלופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג (HIGH BILD) HBבעלת תכונות OUT FREE GASINGבעובי 60מיקרון לפחות בשכבה אחת .האבקה תהייה מתוצרת אוניברקול סידרה 7000מאושרת לפי תקן G.S.Bהגרמני לדהייה או שווה ערך. הגוון לפי דרישת המזמין. קליה: קליה הדרגתית בתנור בהתאם לסוג המוצר ועובי החומר. טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 1850 -למשך 15דקות. קירור: קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד .אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של 350 - 400 Cלפחות. בקרת איכות: בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע. מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה. לפי דרישה תתבצע בדיקת אדהזיה באמצעות משרט במרווחים של 2מ"מ על גבי לוחיות ביקורת אשר יסופקו על ידי המזמין. אריזה: בהתאם למוצר ולדרישות המזמין. הערות: לאפוקול מערכת איכות המאושרת לפי תקן .ISO 9001,2000 מפרט זה אינו מתאים למוצרים העומדים פחות מ 1000 -מטר מהים או באוירה קורוזיבית. 06.07.5מפרט לצביעת חלקים מפלדה שחורה בשתי שכבות יסוד+עליון הכנת השטח: .1במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין ,באמצעות דטרגנט חם בהתזה .לחליפין ,באמצעות אלקלי חם בהתזה. .2התזת תערובת גרגרי פלדה ) 50% GRIT ( ANGULARמסוג 50% + GL מסוג GHבגודל 0.5-1.0מ"מ להסרת חלודה ולכלוך עד לדרגה SA 2.5לפי התקן השוודי. .3ניקוי באמצעות אוויר דחום של שאריות גרגירים ואבק. - 69 - צביעה שיכבה :1 איבוק בשיטת ( FRICTION) TRIBOאו לחילופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס אפוקסי פוליאסטר צבע עשיר אבץ ) (85%בעובי 60מיקרון לפחות. קלייה: קלייה הדרגתית בתנור בהתאם לסוג המוצר ועובי החומר. טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 1800 -למשך 15דקות. הכנת שטח: התזת תערובת גרגרי פלדה ) 50% GRIT ( ANGULARמסוג 50% + GLמסוג GHבגודל 0.5-1.0מ"מ בעוצמה נמוכה לצורך חיספוס פני השטח ושיפור האדהזיה. ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק. צביעה שיכבה :2 איבוק בשיטת ה ( FRICTION ) TRIBO -או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה בעובי של 80מיקרון לפחות .הגוון לפי דרישת הלקוח).סוג האבקה יותאם לתנאים הסביבתיים(. קלייה: קלייה הדרגתית בתנור בהתאם לסוג המוצר ועובי החומר. טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 1800 -למשך 15דקות. קירור: קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד .אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של 350 – 400 Cלפחות. בקרת איכות: בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים. מדידת עובי הצבע ) מדגמית(. בבדיקת אדהזיה על גבי לוחיות ביקורת עם מסרט במרווח של 2מ"מ לא יהיה קילוף. לאפוקול מערכת איכות המאושרת לפי תקן .ISO9001,2000 עובי הצבע הרשום הינו עובי מינימלי. הערה: - 70 - פרק 08חשמל – תנאים כללים והנחיות ביצוע עבודות חשמל ותקשורת מפרט תשתיות ומתקני חשמל א. - 08תנאים כללים. .1 .2 .3 .4 ב. המפרט הסטנדרטי. מסמכים ישימים. תכניות ישימות. תיאור העבודה. חפירות חשמל .1חפירות חשמל. ג. צנרת חשמל .1צנרת חשמל. ד. הנחת הכבלים. .1כבלי חשמל לתאורה כוח פיקוד והזנות. ה. לוחות חשמל מ"נ. ו. תאורת מיתקן. .1 .2 .3 .4 .5 .6 עמודי תאורה זרועות ופנסים ]באם יידרש בפרויקט זה[. צביעת עמודים ]באם יידרש בפרויקט זה[. יסודות לעמודי תאורה. נטלים ומצתים. מגשים ואביזרים. הארקת תאורה. ז. מערכת בקרה . ח. עבודות חריגות. ט. גנראטור להספקת חשמל. י. בדיקת המיתקן. יא. הצהרת החשמלאי\ קבלן. - 71 - הערות כלליות 08.01עבודות חשמל ותקשורת .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל בתשי"ד ותקנותיו ולמפרט הטכני הסטנדרטי הכללי לעבודות בנייה שנערך ע"י הועדה הממשלתית הבין משרדית בהוצאת משרד הביטחון המעודכן ביותר .הקבלן מצהיר בזאת כי המפרט נמצא ברשותו וכי צרפו למסמכי החוזה. כל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים הספקת כל החומרים וחומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה וכן כל העבודה הדרושה עד להשלמתו המוחלטת של המתקן ותפעולו, כולל בדיקת חברת החשמל או בודק מוסמך והמתכנן וכן אחריות שנתית וללא תוספת מחיר. הקבלן לא יוכל לטעון לתוספות כספיות בגלל ניסוח סעיף בכתב הכמויות שיאפשר לפרשו בצורה שונה מהאמור בסעיף .2פסקה אחרונה זו כוחה עדיף על כל ניסוח אחר המופיע בכתב הכמויות. כל הכמויות בכתב הכמויות ניתנות בהערכה בלבד .הקבלן חייב למדוד את הכמויות בשטח ולספור את מספר האביזרים ורק אחר כך להזמין חומרים .כל המחירים נקובים בשקלים ללא מע"מ וכוללים אספקה,הובלה,התקנה ,חיבור ,הפעלה ,שמירה ,ביטוח וכל אביזרי העזר הדרושים. מסמך זה משלים את יתר מסמכי המכרז על הקבלן לבדוק היטב את התוכניות, המפרט הטכני ולהציע את הצעתו על בסיס כל מסמכי המכרז כיחידה שלמה ,דהיינו שרטוטים כתבי כמויות ומפרטים תכנים גם יחד.ימצא הקבלן סתירות ,שגיאות ,אי התאמות וכד' בין אם במסמכים עצמם ,אם באי התאמה לחוקים ,צווים ,תקנות וכו', או שיהיה לו איזה ספק שהוא בקשר לתוכן המדויק של איזה סעיף או פרט ,עליו להודיע על כך למנהל הפרויקט והמפקח בכתב .מכתב זה יש למסור לפחות 7ימים לפני התאריך שנקבע להגשת ההצעות ,התשובה תשלח לכל המשתתפים )מחזיקי החומר להגשת הצעות( בכתב. כל המידות של הלוחות ושל מקומם הפיזי בשטח באחריות הקבלן אשר חייב למדוד במדויק ולהתאים את המידות ורק אח"כ להזמין את הלוחות בפרויקט. כל הסכסוכים או חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר לעניינים הנידונים בחוזה זה או בחלקים ממנו למעט עניינים הדנים בתנאיי תשלום יובאו להכרעת בורר דין יחיד שיתמנה ע"י הצדדים בהסכמה .בהיעדר הסכמה כזאת יתמנה הבורר ע"י יו"ר אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל .חתימת הצדדים על מסמך זה תיחשב כחתימה על שטר בוררות ולבורר ניתנת הרשות לקבל החלטות חלקיות או להוציא צווי ביניים, לפסוק בדרך של מטרה והוא לא יהיה קשור בדינים כלשהם לצדדים. על הקבלן להגיש בהצעת המחיר רשימה של כל הציוד שעליו ביסס את הצעתו ,כולל דגם ,יצרן ומספר קטלוגי .ללא רשימה זאת יהיה הקבלן חייב להתקין ציוד לפי דרישות המתכנן שימסרו לידו אחרי בדיקת ההצעות. הקבלן יבצע את כל העבודות בהתאם למפרט הטכני בפועל לפיו מתבצעות העבודות מהסוג הזה ,הקיים אצל המזמין ,באם קיים .באחריות הקבלן לברר את הנושא לפני תחילת העבודות ולנהוג על פי הנחיות המזמין בתוקף. עבודות הזמניות ועבודות הלוואי הדרושות לביצוע הפרויקט יהיו כלולות במחיר הכללי של ההצעה ולא ישולמו בנפרד. עבודה בשעות לא מקובלות יכללו במחירי ההצעה. על הקבלן להתייחס לתתי הפרקים הרשומים בסעיף בכתב הכמויות ,לרבות הסעיפים הנלווים לתת הפרק הרשום במפרט הכללי לעבודות בנייה. מפרט טכני זה מתייחס לכל תוכן העניינים הנ"ל ולכל מערכות החשמל והתקשורת מתח נמוך ,בקרה ותקשורת ומשלים זה את זה. - 72 - .14 הצהרת הקבלן :הקבלן מצהיר בזה ,כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז חוזה זה והוא קראם והבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם .הצהרה זו מהווה נספח למכרז\ חוזה זה והינה חלק בלתי ניפרד ממנו .המפרטים הכללים המצוינים במכרז/חוזה זה ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון .חובה על הקבלן להשתתף בסיור הקבלנים . חתימת הקבלן תאריך - 73 - 08.01.01מסמכים ישימים א .תקנים והנחיות של מזמין העבודה ו/או הרשות המקומית. ב .כתבי כמויות המצורפים. ג .מפרטים המצורפים ושאינם מצורפים. ד .עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לדרישות ולהנחיות המופיעות ברשימת המסמכים המחייבים המפרטים בהמשך ואשר אינם מצורפים כאן: המפרט הכללי למתקני חשמל ואופני המדידה ,מס' 08בהוצאת משרד הביטחון. תקנות החשמל. המפרט הכללי לעבודות בנייה – בהוצאת משרד הביטחון. המפרט הכללי למערכות גילוי וכיבוי אש ,מס' – 34בהוצאת משרד הביטחון. - IEC 439לוחות עם ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך. ת.י – 1220 .מערכות גילוי וכיבוי אש. בכל המסמכים הנ"ל הכוונה היא למהדורה המעודכנת ביותר הקיימת ומפורסמת. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות או הוראות מיוחדות של הרשויות המוסמכות כגון :חברת החשמל לישראל בע"מ ,בזק בע"מ ,משרד התקשורת ,משרד האנרגיה, משטרה ,חברות הכבלים וכו' תבוצענה בהתאם לאותן דרישות או הוראות ועל המבצע/קבלן להצטייד באישור שאכן מילאה אחרי כל ההוראות המיוחדות מאת הרשויות הנ"ל. ייצור לוחות החשמל יבוצע רק ע"י יצרן אשר תחום עיסוקו הינו ייצור לוחות חשמל – כפוף לאישורו המוקדם ובכתב של המתכנן. 08.01.02תכניות ישימות לפי רשימה מצורפת. .1 תיאור העבודה א .מטרת העבודה הינה שיפוץ והחלפת משאבות ולוחות חשמל כולל מערכות נוספות ולחבר את המכון למערכת החשמל. ב .לצורך זה יש לבצע: אספקה והתקנה של לוח חשמל ובקרה ראשי. אספקה והתקנה של עמודי תאורה ופנסים. אספקה והתקנה של קווי הזנה שונים בשטח האתרוחיבורם בקצוות. -העברת ביקורת בודק מוסמך ואישור המתקן. - 74 - 08.02 חפירות חשמל 08.02.01היקף העבודה. א .העבודה מקיפה חפירת /חציבת תעלות והנחת כבלים בשטח המוגדר לביצוע חיבור חשמל ומשאבות באתר של בוסטר דימונה. ב .המיקום המדויק של העבודות יקבע ע"י המפקח הממונה בשטח. ג .הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בכל תחומי שטח הפרוייקט או בחלק ממנו תוך כדי תאום מלא עם מעיינות הדרום ,בזק ,מקורות ,קו מוצרי הדלק חח"י טל"כ וכדומה לצורך קבלת כל האישורים הדרושים. 08.02.02הציוד וביצוע העבודה. א .מערך הציוד של הקבלן והכלים חייבים להתאים לדרישות ביצוע העבודה ,וטעונים אישורו של המפקח הממונה והממונה על הבטיחות באתר. ב .על הקבלן להיות ערוך ומצויד באביזרים שידרשו לגידור תעלות ,שלטים בגודל 0.5מ'X 1מ' )עם שמו ,כתובתו ומס' הטלפון( ,תאורות אזהרה ,מעברים ,וכדומה באם יידרש ע"י המפקח. ג .על הקבלן להיות מצויד בציוד קשר ,שיאפשר איתורו בכל זמן שיידרש. 08.02.03מדידה וסימון א .כל עבודות המדידה והסימון יבוצעו ע"י הקבלן על חשבונו ובאחריותו. ב .אחריותו של הקבלן לגבי המדידה והסימון היא מוחלטת ויהא עליו לתקן על חשבונו כל העבודה שבוצעה עקב שגיאה או סטייה ,הנובעת מסימון מוטעה או לקוי. ג .על הקבלן להודיע למפקח באתר או בא כוחו 48שעות מראש על עבודות החפירה. 08.02.04חפירה בידיים א .מחמת הסכנה לפגיעה במתקנים תת קרקעיים קיימים יהיה על הקבלן לבצע את עבודות העפר הדרושות בידיים בלבד וזאת ללא כל תמורה נוספת. ב .בבצוע עבודות בידיים אין להשתמש במכונית פרט למדחס אויר לצורך פתיחת כבישים וחציבה בסלע. ג .קרה ונפגע מתקן תת קרקעי כתוצאה מפעולת חפירה של הקבלן ,חובת התיקון והשבת המצב לקדמותו בזמן מינימאלי אפשרי ,תחול על הקבלן ועל חשבונו. 08.02.05כיסוי תעלות ,שיקום מדרכות וכבישים א .מיד עם גמר כל חלק מן העבודה יהיה על הקבלן לשקם את הכבישים ו/או המדרכות בהתאם לצורך וללא שהות ,וזאת עפ"י ההוראות של הרשויות המקומיות. ב .במידה ועבודות השיקום לא תבוצע במועד ישא הקבלן בכל הוצאות השיקום ,הקנסות וההיטלים הנובעים כתוצאה מכך. ג .יש לבצע את כיסוי התעלה ואת עבודות השיקום הדרושות בגמר כל קטע של 500מ' חפירה. 08.02.06סדורים לבטיחות א .הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל סידורי הבטיחות ,השמירה וההגנה לרבות דיפון וסידורים אחרים שידרשו לשם ביצוע מושלם של העבודה. ב .תוך כדי העבודה יש להרחיק מהמקום כל עודפי חפירה ,אדמה ,פסולת ,וכן כל חומר וציוד שאינו דרוש לעבודה ושעלול להפריע או לסכן את העוברים והשבים. ג .בגמר העבודה יהיה על הקבלן להשאיר אחריו שטח נקי ,ויסלק ,על חשבונו ,כל חומר, פסולת ועודפי חפירה למקום שיורה המפקח בשטח. - 75 - 08.02.07תיאור העבדה א .סדר העבודה :שבירת האספלט ו/או הרמת המרצפות ,חפירת התעלה בעומק מינימלי של 0.85מ' או יותר לפי דרישת התוכניות ו/או המפקח בשטח. ב .במקרים מיוחדים בהתאם להוראת המפקח )כגון :עיקולים ,מקומות כניסה למעברים או כתוצאה מהתקלות במכשולים ובמתקנים שונים( תורחב התעלה לפי הצורך ,אולם לצורך התשלום הרוחב הקובע יהיה הרוחב בתוכניות. ג .במקומות שיש בהם סכנת התמוטטות של מבנים סמוכים תיחפר התעלה קטעים קטעים ,כשהאורך של כל קטע לא יעלה על שני מ' .בכל קטע יונחו צינוריות P.V.C בקוטר " ,6והתעלה תכוסה מיד עם הדוק מתאים. ד .במקומות שבהם מונחים מתקנים תת קרקעיים על הקבלן לבצע לפני התחלת החפירה גישושים ,ז"א חפירה כל 20מ' לערך ,לאורך תוואי החפירה במקומות שיסומנו ע"י המפקח. ה .ליד כניסות לבתים ,חנויות ,חצרות גינות ולכל מקום שבו יש צורך במעבר לבני אדם יונחו על פני התעלה מעברים. ו .לא תשולם כל תוספת בעד קשיים שיתגלו בעת ביצוע החפירה כגון :מפולות ,המצאות מתקנים תת קרקעיים ,עקירת שורשים ,הריסת גושי בטון ,עקיפת מתקנים ועוד… 08.02.08ריפוד הכבלים בחול ,כיסוי והנחת סרט אזהרה א .תחתית התעלה תרופד בחול נקי מאבנים וצדפים בעובי 20ס"מ ) 10ס"מ מתחת לכבל+ 10ס"מ מעל לכבל( במידה ותהיה דרישה מהמפקח יבצע הקבלן גם ריפוד בעובי 30ס"מ ויקבל על כך תוספת מחיר כמקובל. ב .החול יפוזר על ידי הקבלן בערמות ליד התעלות ולאחר מכן יוכנס לתעלה בהתאם לצורך. ג .בגמר הנחת הכבלים ו/או הצינורות וכסויים כנדרש ע"י המפקח יהיה על הקבלן לכסות את כל התעלות ו/או הבורות בהתאם להוראות הרשויות המקומיות ו/או אישור המפקח. ד .בדרך כלל תשמש למילוי וכיסוי האדמה שהוצאה מהתעלה אלא אם כן נדרש הקבלן ע"י המפקח למלא את התעלות בחול אשר יובא מבחוץ. ה .בזמן כיסוי הכבלים בתוך התעלות יש להניח מעל לריפוד הכבלים בחול גם פלטות הגנה מ) P.V.C -במקרה של כבלים עם מתח גבוה( וכן סרט פלסטי )אזהרה( בצבע צהוב תקני, שיוצב בגובה מחצית התעלה אחרי ההידוק הראשון של שכבת המילוי .במקרה של כבלי במתח נמוך אין צורך בפלטות הגנה מ .P.V.Cהתמיכה עבור הנחת פלטות ההגנה מP.V.C - והנחת סרט האזהרה כלולים במחיר מ.א הנחת /השחלת הכבל ,ולא ישולם עבורם בנפרד. ו .המילוי יבוצע בשכבות אופקיות בעובי שאינו עולה על 30ס"מ. 08.02.09שיטת המדידה והתמורה עבודות החפירה ו/או החציבה השונות תימדדנה בכל המקרים נטו .בהתאם להגדרה )חפירה או חציבה( כפי שצוין במפרט הכמויות והמחירים תבוצע בהתאם למידות אשר בתוכנית או במפרט או בתרשימים אשר נקבעו בכל מקרה ומקרה ע"י המפקח כדלקמן: א .חפירה ו/או חציבה של התעלות תימדדנה לפי מ"ק נטו ותבוצע לפי רוחב התעלה כפי שצוין בתוכנית ,ובעומקים ובאורכים אשר נדרשו ע"י המפקח בכתב והתשלום יהיה בהתאם לנספח ב'. ב .הריסת משטחי וכבישי אספלט תימדדנה ותימדדנה ותשולמנה לפי מ"ר נטו ותבוצע לפי רוחב התעלה כפי שצוין בתוכנית ובאורך אשר נדרש ע"י המפקח .זאת גם כאשר מסיבה כלשהי רוחב ההריסה למעשה יהיה גדול יותר מהמצוין בתוכנית. ג .פרוק מרצפות מדרכה כולל מיום וריכוזם סמוך לשטח העבודה תימדדנה לפי מ.א נטו של התעלה כפי שנדרש ע"י המפקח מבלי להתחשב ברוחב המדרכה שפורקה .האחריות הבלעדית על אובדן או גניבת המרצפות המפורקות תחול על הקבלן. - 76 - ד .התמורה עבור עבודות החפירה ו/או החציבה השונות תכלולנה בכל המקרים את עבודות החפירה ו/או החציבה עצמה ,עבודות הסימון ו/או הדיפון/ריפוד הדרושות ,הריפוד והמילוי בחזרה בחומר החפירה ו/או החציבה ו/או סילוק החומר החפור ו/או החצוב אל מחוץ לשטח העבודה למקום אשר יבחר בו הקבלן ואשר יתקבל על דעת המפקח .סילוק החומר החפור תהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו. ה .לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין :חפירה ו.או חציבת גישוש שידרשו ע"י הממונה ,פיצול והפסקות העבודה; מיקום ,מרחק ,קשיים עקב גילוי מכשולים ,מתקנים או עצמים תת קרקעיים וכן כל שאר הוצאות הקבלן הדרושות לביצוע מושלם של העבודה כפי שתואר לעיל. ו .עבודות המילוי בחומר המובא מן החוץ תימדדנה לפי מ"ק נטו בהתאם לרוחב התעלה כפי שצוין בתוכנית ,באורך ובעומק הנדרשים ע"י המפקח. ז .התמורה תכלול את כל הוצאות הקבלן הדרושות לביצוע מושלם של העבודות כפי שתואר לעיל ללא שם תוספת עבור מילוי נוסף בגלל חפירה ו/או חציבה מיוחדת ,פיצול והפסקת העבודה ,מיקום ,מרחק ,קשיים וכדומה. - 77 - 08.03 צנרת חשמל 08.03.01צנרת חשמל א .בהתקנה באדמה מותר להשתמש בצינורות בטון ,חרס ,פלדה ופלסטי כבד בלבד. ב .בדרך כלל הצינורות המוטמנים יהיו צינורות לחץ מ P.V.C -קשיח בקוטר החל מ8" - ועובי דופן של 8.3מ"מ לפחות בהתאם לתקן ישראלי ,728ואשר יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. ג .במקומות שיש בהם סכנת התמוטטות של מבנים סמוכים תיחפר התעלה קטעים קטעים ,כשהאורך של כל קטע לא יעלה על שני מ' .בכל קטע יונחו צינורות לחץ P.V.C בקוטר " 8והתעלה תכוסה מיד עם גמר ההנחה. ד .הצינורות יונחו בשורות או בשכבות בהתאם לגבהים אשר ידרשו ע"י המפקח ,וירופדו במעטפת חול של לפחות 10ס"מ מ סביב לצינורות .החיבורים .הערה :אין לכסות את הצינורות לפני קבלת אישור של המפקח בכתב ,שאומנם העבודה בוצעה בהתאם לדרישות. ה .בכל מקרה בעת הנחת הצנרת יש לפעול לפי הוראת הרשת הארצית של חברת החשמל מס' 12-03-08ויש לדאוג להנחת הצנרת בקו ישר עד מידת האפשר ,למנוע כיפופו ויצירת לחץ לא רצוי בניצב לציר הצינור. ו .בגמר הנחת הצנרת ולפני השחלת הכבלים יש לצקת בטון רזה על נקודות החיבור של הצינורות על מנת להבטיח קיבועם. ז .בצנרת רזרבית ,שלא הושחלו בה כבלים ,יש להשחיל חבל משיכה מתאים. 08.03.02שיטת המדידה והתמורה ח .הצינורות ימדדו לפני מ.א נטו של צינורות שהונחו למעשה כפי שנדרש ע"י המפקח והתרשימים שסופקו על ידו בכל מקרה ומקרה. ט .התמורה תכלול בכל המקרים הנחת הצינורות כולל הריפוד במעטפת החול ,החיבורים הדרושים ,סתימת קצוות הצינורות וביצוע העבודה בשלמות כפי שנדרש לעיל. י .לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור פחת ,שבר ,פיצול והפסקות בעבודה ,מיקום ,מרחק, קשיים עקב גילוי מכשולים או מתקנים תת קרקעיים וכד'. - 78 - הנחת כבלים כבלי חשמל 08.04 08.04.01הגדרת כבלים א. ב. ג. ד. ה. ו. הנחת התקנת הכבלים תעשה בהתאם לחוק החשמל התש י"ד מספר פרסום 1949 בקובץ התקנות מ28.10.66 - הכבל יהיה מסוג המותאם לתנאי המקום .מבנה הכבל יענה על הדרישות המכניות הפיזי קליות והכימיות של מקום ההתקנה. סוג הכבל ייבחר בהתאמה לתנאים ולדרישות החשמליות של המתקן החשמלי. התקנתו של הכבל תבטיח את קיומו של המתקן לאורך ימים ,כאשר סידורי על הכבל יהיו נאותים ויעילים. הכבל יותקן כך שלא ישפיע השפעה כלשהי על מערכות שירותים אחרות או יושפע מהם. כל הכבלים שיונחו יהיו מתאימים לדרישות תקן ישראל 056ולתקן ישראל .547,735 08.04.02אספקת הכבלים. הכבלים לסוגיהם וסרטי האזהרה יסופקו ויבלו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 08.04.03אספקת ציוד העזר כגון :גלגלים מיוחדים להנחת כבלים ,הגרב והחבלים למשיכת הכבלים )מפשתן או ברזל(, וכן מקלות מברזל להשחלת הכבלים לתוך הצינורות ,מעצור לתופי הכבלים ,גליל מעבר לכבלים מותקן על משאית ,דינמומטר למדידת כוח המשיכה ,קונוסים להכנסת כבלים לצינורות ,עיני משיכה ,גלגלים פינתיים וחבלי המשיכה המיועדים לקריעה מעל 500ק"ג יסופקו ע"י הקבלן ומחירם ייכלל במחירי יחידות העבודה השונות .במקרים מיוחדים בהם יידרש לפי הוראות המפקח ,יעבוד הקבלן באמצעות מכונה למשיכת כבלים. 08.04.04כללים להנחת כבלים. א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. בתוך התעלות החפורות על הקבלן לפזר לפי הוראות המפקח גלגילות מיוחדות המיועדות למשיכת והנחת הכבלים. הקבלן יניח את הכבלים בתעלות וישחילם בצינורות ובמעברים )על הקבלן לנקות את הצינורות שימצאו סתומים ע"י התזת מים או בשיטה אחרת שתתקבל על דעת הממונה( משיכת הכבל תעשה בדרך כלל בידיים ,אולם באישורו של הממונה ,יהיה הקבלן רשאי להיעזר לשם כך במכונות. הקבלן ידאג לשמירה לפי הוראות המפקח ,במקרים ובמקומות ,ובמשך כל הזמן בהם יהיה צורך להשאיר כבל גלוי בתוך התעלה או על גבי גלגיליות המשיכה ,וזאת כדי לשמור על שלמות הכבל לבל יפגע. לפי הוראות המפקח ,יוסרו המרצפות ו/או הלבנים מעל כבל קיים ,כאשר יהיה צורך להניח את הכבל החדש ליד הקיים. לפי הוראות המפקח ,יסודרו "שמיניות" של כבל לאורך התוואי. אין להניח כבל על הכביש. מופנית בזאת תשומת הלב של הקבלן כי הוא נושא באחריות בלעדית לשלמות הכבל שאותו הוא מניח ,וכן לשלמות הכבל שעל ידו הוא יחפור ,וכי כל פגיעה בהם תוך כדי העבודה או כתוצאה ממנה ,תחול על הקבלן ועליו יהיה לשאת בהוצאות של תיקון הנזק. הקבלן חייב להניח את כל אורך הכבל הנמצא על התוף בשלמות במקרה ויידרש ע"י המפקח. - 79 - 08.04.05הנחת כבל ליד ובתוך מבנים וליד עמודים א .קצה הכבל באורך של 15-10מ' יוטמן ליד העמוד לפי הצורך ולפי הוראות המפקח על יד חפירה נוספת ,שתקלוט לתוכה את קצה הכבל .גודל החפירה יימדד ויחושב כפי שצוין בסעיף ) 23.1עבודות חפירה ו/או חציבה( ,לנספח זה. ב .בתאריך ביצוע העבודה ע"י עובדי החברה ,שיקבע ע"י המפקח או בא כוחו ,ישלח הקבלן עובד או מספר עובדים שלו לשם גילוי קצה הכבל הטמון הקרקע ,והעלתו על העמוד הנ"ל לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח או בא כוחו. ג .הנחת הכבל בתוך מבנה או על סולמות בתוך בניינים -על הקבלן להשחיל את הכבל דרך חורים שיחצבו על ידו בתוך קירות ,קורות ,תקרות ורצפות ,ועליו לסתום את החורים, לשקם את השטח בחומר ההנחה ,למרוח באמצאות חומר אטום למים ולהביא את הכבל עד לריכוז המבטיחים ו/או ארגזי הובר ו/או ארונות מדידה -כל זה לפי הוראות המפקח או בא כוחו. ד .לשם כך ישלח הקבלן עובד או מספר עובדים שלו ביום שיקבע ע"י המפקח או בא כוחו בעת ביצוע העבודה ע"י עובדי חברת החשמל. ה .הנחת תיל הארקה כל תיל הארקה יונח בצינור נפרד ,או ישירות באדמה בהתאם להוראות. ו .הוצאת כבלים הוצאת כבל פירושה גילוי הכבל ,הוצאתו מהתעלה והעברתו למקום שיקבע ע"י המפקח, על אחריותו וחשבונו של הקבלן. שיטת המדידה והתמורה המדידה להנחת /השחלת /הוצאת הכבלים תהיה בכל מקרה לפי מ.א נטו של כבל כפי שצוין במפרט הכמויות והמחירים ,ותבוצע בהתאם לאורך הכבלים ,שהונחו למעשה לפי ההוראות והתרשימים ,שיסופקו ע"י המפקח בכל מקרה.המחיר למ.א הנחת הכבל יכלול גם את הנחת הכבל וסידורו על יד העמוד ועליו ,לרבות פחי הגנה שיורכבו על העמוד .הערה :עבור עבודות חפירה ו/או ריפוד /מילוי בחול המובא מבחוץ ו/או הנחת הצינורות והנחת הלבנים ישולם בנפרד. - 80 - לוחות חשמל מ"נ יצרני לוחות חשמל יצרן הלוחות חייב לעמוד בביקורת 14 19 וייצור לוחות החשמל יבוצע רק ע"י יצרן אשר תחום עיסוקו הינו ייצור לוחות חשמל – כפוף לאישורו המוקדם ובכתב של המתכנן. הלוחות ייוצרו עפ"י תקן ישראל 1419במפעל לוחות מורשה ומאושר. קבלן שאין בחברתו מפעל העונה לתנאים הנ"ל ,יגיש בהצעה את המפעל שהוא מייצר בו את הלוח ,כולל התחייבות המפעל לאחריות של 2שנים חתומה ע"י המפעל. בכל מקרה יש לקבל אישור בכתב מהמתכנן לאישור ייצרן הלוחות . - 81 - 08.05 לוחות החשמל 08.05.01פרטי מבנה הלוחות הלוחות הראשיים ייבנו בצורת ארונות פוליאסטר משוריין בגובה עד 1.8מטר בהתאם לתוכניות מבנה הלוח הבנוי יאפשר גישה נוחה לכל המכשירים ,החיבורים ,החיווט או כל חלק אחר הדורש טיפול מזמן לזמן .על היצרן להבטיח רציפות הארקה טובה וברת קיימא לכל החלקים המתכתיים של הלוח. השילוט יהיה עם שלטי סנדויץ''' עם חריטת מספר המעגל ותיאורו. 08.05.02ממדי הלוחות הלוחות במידותיהם יהיו מספיק גדולים כדי לאפשר עבודה נוחה לחווט הציוד והחיבורים. כמו כן תתאפשר תוספת מכשירים וציוד בעתיד בשיעור ) 30%אם לא צוין אחרת( מהמותקן .היצרן יבדוק את מקום התקנת הלוח בשטח ויוודא שגודל מקום ההתקנה מאפשר הכנסת הלוח למקום. 08.05.03ברגים הברגים המשמשים לסגירת פנלים יהיו מצוידים בהתקן המונע נפילתם בעת פתיחת הפנל. הברגים יהיו מפליז מצופה ניקל קדמיום. 08.05.06מוליכים המוליכים בתוך הלוחות יהיו בעלי בידוד בצבעי ההיכר התקניים ,בחתך הנדרש ובידודם יתאים ל 600 -וולט ויהיה מיועד לטמפרטורה של 105מעלות צלסיוס. בפס מוליכי האפס וההארקה ,כל מוליך יחובר לפס בבורג נפרד. 08.05.07אופני מדידה ומחירים המחיר שיציג הקבלן עבור מבנה הלוח יכלול את כל האביזרים הדרושים כגון :פסי צבירה ,פסי הארקה ואפס ,מבודדים לפסים ,ברגים ,מוליכים ,חיזוקים לכבלים ולציוד ,פסי הרכבה ,שלטים וכל הדרוש לחיזוק וקביעת הציוד והפנלים .המחיר שיוצג עבור ציוד הלוח יכלול את הציוד המותקן ומחובר .המחירים כוללים את ערך הציוד, העבודה ,רווח היצרן וכל הוצאותיו בגין ייצור והספקת הלוח. 08.05.08ציוד בלוחות הציוד בלוחות יהיה כמצוין בהמשך ויתאים למתח עבודה עד :600V כמו כן תובטח סלקטיביות מלאה בכל תקלה .הקבלן בהתאם לבחירת הציוד שבדעתו להשתמש ישלח רשימת הציוד והתוכניות לאישור תכנון מושלם הכולל פירוט זרמי קצר הגנה עורפית וסלקטיביות של המתקן ולוחות החשמל. הקבלן יהיה אחראי על התאימות ) (COORDINATIONבין יחידות ההגנה ויכילן בהתאם לתכנון מפסקי פחת : RCCBתוצרת A.B.Bאו "מרלין ג'רין" או ש"ע מאושר. הממסרים יהיו מתוצרת זהה לתוצרת המאזים ויהיו בעלי רגישות 30מ"א דגם Aבלבד. יצרן הלוח יוודא עפ"י קטלוג היצרן תאימות בין ממסר הפחת והמא"ז מעליו לזרם קצר ממוחשב המופיע בתוכניות. ממאמתים :MCBיהיו מתוצרת ,מרלין ג'רין ,ABB ,קלוקנר מילר ,או דגם אחר אשר יאושר ע"י המתכנן ויתאימו לזרם קצר של 10ק"א אם לא צוין אחרת בתוכניות. מ"ז ח"א :MCCBיהיו מתוצרת ,SACE :קלוקנר מילר ABB ,או מרלן ג'רין המפסקים יבדקו ויעמדו בדרישות התקן IEC 60947ויהיו בעלי כשר ניתוק מינימלי של: עד 100אמפר .Icu = 25KA עד 250אמפר .Icu = 36KA עד 630אמפר . Icu = 45KA המפסקים יהיו בעלי הנתונים והתכונות הבאות: נתונים חשמליים ומכניים מפסק עד 630Aצ"ל מסוג מגביל זרם קצר מתח נומינלי ) 440 ( V תדר ) 50/60 ( Hz מתח עבודה ) 690 ( Ue מתח בידוד ) 1000 ( Ui כושר ניתוק Ics = 100% Icuבמפסקים עד 630אמפר - 82 - 08.05.09מפסק זרם פתיחה וסגירה על ידי לחצני הפעלה בחזית המפסק. מנגנון דריכה קפיץ ) (Stored Energyיעשה ע"י ידית דריכה אינטגרלית במפסק. חיווי מצב מגעים ומצב דריכת קפיץ. תאי כיבוי במפסק עם פילטר להפחתת זיהום אוויר.המפסק יכלול אפשרות לבדיקה ויזואלית לשחיקת מגעים.המפסק יכלול שני משנ"ז )( Iron + Air CTsלצורך הגנות ומדידות מדויקות ללא תופעת רוויה בזרמי קצר. כיסוי לחצני הפעלה +הכנה מנעול תליה. 08.05.10אביזרי פיקוד למפסקי זרם ארבעה מגעי עזר מחליפים לפחות +מגע תקלה חשמלית. באם יידרש בתוכניות מנוע הפעלה עם סליל סגירה ,ופתיחה ומגע מוכן לחיבור סליל הפעלה וסליל הפסקה קומפלט. 08.05.11מגענים ומתנעים המגענים יהיו מתוצרת טלמכניק ,קלוקנר מילר או .ABBהמגענים יהיו מתוצרת זהה לציוד המיתוג על מנת להבטיח תאימות. רכיבי מעגל ההתנעה מפסק ,מגען יבחרו עבור כל מנוע בנפרד לפי טבלאות היצרן לדרגת תיאום מסוג 1לפחות ) (Type 1coordinationבהתאם לתקן IEC-947-4ולזרם קצר מחושב המצוין בתוכניות. המגענים יהיו מוגנים בפני לחיצה על הליבה וסגירת המגען באופן מכאני . לכל מגען יהיו 2מגעי עזר . NO+NC בחירת המגען והתאמתו למנוע תעשה לפי משטר עבודה .AC-3 ממסר יתרת זרם במידה וידרש יכלול הגנה תרמית הניתנת לכיוון והגנה דיפרנציאלית. מגענים לקבלים – המגענים יבחרו עפ"י טבלאות התאמה של היצרן לפי תקן IEC70,831 ולפי גודל הקבל הממותג .המגען יכלול יחידה הכוללת מגעי עזר מקדימים עם נגדי הנחתה המגבילים את הזרם בעת סגירה ל ,60In -כך שלא יידרש שימוש במשנקי קו. המגענים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של 3000,000פעולות ב – .400V מגענים להפעלת גופי תאורה -המגענים יבחרו עפ"י טבלאות התאמה של היצרן לפי כמות הגופים וסוג הנורה. 08.05.12מפסקים/מנתקים בעומס המפסקים יתאימו לדרישות תקן IEC60947-3ויענו על דרישות ניתוק /הבדדה (SWITCH ) /DISCONNECTORזרם עבודה של המפסק יקבע עפ"י אופין AC22Aלכל הפחות . פסי צבירה :יהיו לזרם גדול ב 50% -מגודל האבטחה הראשית והיו מצופים בבדיל. השלטים על גבי הלוחות יהיו מטיפוס סנדויץ' שחור מחוברים לפנל באמצעות שלטים: ברגים או מסמרות מפלסטיק. תכנית עבודה :לפני ייצור הלוחות יש לבדוק ולוודא שהמקום המיועד לקליטת הלוח וכן להעביר למתכנן תוכניות ייצור ושינוי של הלוחות ובהן טבלת ציוד ויצרניו, כולל פרוספקטים ונתונים טכניים. אך ורק לאחר אישור המתכנן ע"ג התוכניות ניתן יהיה לייצר ולהתאים את הלוחות לשינוי הדרוש. אישור המתכנן ע"ג התוכניות אינו פוטר את הקבלן מאחריותו להתאמת הלוח למקומו או הכנסתו למקום ההתקנה. כמו כן הקבלן אינו פטור מאחריותו לטיב הציוד ותקינותו. 08.05.13גילוי וכיבוי אש בלוחות מ"נ . בלוח תותקן מערכת לגילו וכיבוי אש עצמאית ,או מקושרת למערכת הכללית .המערכת תפעיל מידית ניתוק וכיבוי בגז של חלל הלוח כאשר יהיה גילוי אש בשני אזורים לפחות, בו זמנית ותוציא אותו להדממה כללית .הכל כמתואר בפרק " 34גילוי אש". המערכת תעמוד בכל הדרישות המפורטות בפרק 34במפרט הכללי הבין משרדי. הקבלן אחראי על שילוב המערכת הנ"ל בלוח הראשי ובלוחות חלוקה בכלל זה ההתאמות המכניות של המערכת בלוח. הקבלן ייקח בחשבון עלות מערכת זאת בהצעת המחיר שלו אפילו אם לא צוין במפורש בכתב הכמויות ,או בתוכניות. - 83 - תאורה 08.06 08.06.01עמודי תאורה וזרועות לפנסים עמודי התאורה יהיו לפי המפורט בכתב הכמויות ובתוכניות. העמודים ,הזרועות ושאר החלקים שלהם יהיו נקיים ,חלקים וטבולים באבץ חם. העמודים יתוכננו ,ייוצרו ויבדקו לפי תקנים ישראליים .918 ,414 ,812 העמודים וחלקיהם שיגולונו ,יהיו עשויים מפלדה המתאימה לגלוון באבץ חם ) (GLAVANIZING QUALITYשתכיל לא יותר מ 0.25% -פחם 0.05% ,זרחן 1.3%מנגן0.05% , סילקון ,עובי הגלוון 75מיקרון. על מנת לקבל החלקה מרבית של הצפוי ,יש להקפיד על הסרת התחמוצות בזמן הטבילה, במיוחד בסמוך להוצאה מאמבט הגלוון. תבריגים יוברזו לאחר הגלוון וימרחו במשחת מוליקוט. אסור לבצע כל ריתוכים לאחר הגלוון. האחריות לריתוכים תהיה למשך 5שנים ולצפויים למשך 3שנים. לא יראו במשך תקופה זו כל סימני חלודה. פלטת היסוד של העמוד ובסיס העמוד ,עד גובה 30ס"מ ,יצופו בזפת. בתוך העמודים ,על גבי הפלטה ,יש לצקת זפת ביטומן "אסקר" מספר 817בעובי של 1מ"מ לפחות. על העמוד בגובה 9מטר יותקן בית תקע משוריין ,דו פיני ,עם מכסה מתברג. הצבע הסופי לעמודים יבוצע לפי מפרט צביעה )ראה סעיף (08.04.02ויאושר ע"י היזם והאדריכל בכתב לפני ביצוע. מפרט טכני לצביעת עמודי תאורה מפלדה מגולוונת באם יידרש בפרויקט זה. 08.06.02הכנת השטח א. ב. ג. ד. ה. ו. בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת אבץ ו/או איתור מוצרים שאינם מתאימים לצביעה. במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחלופין באמצעות דטרגנט חם בהתזה.לחילופין באמצעות אלקלי חם בהתזה. התזת גרגרי פלדה מסוג GRIT (ANGULAR) GL 40בגודל 0.5 – 1.0מ"מ. ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק. בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ. במידת הצורך ליטוש במקומות הכשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין .36לפי הנחיית הלקוח המוצר יפסל ויוחזר למגלוון. צביעה -איבוק בשיטת ה (FRICTION) TRIBO-או לחליפין בשיטה אלקטרו סטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג (HIGH BILD) HBבעלת תכונות OUT FREE GASINGבעובי 80מיקרון לפחות בשכבה אחת .האבקה תהייה מתוצרת אונברקול סידרה 7000מאושרת לפי תקן G.S.Bהגרמני לדהייה או שווה ערך. הגוון לפי דרישת המזמין. קלייה -קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של 140 - 155°למשך 10 דקות .לאחר מכן 220-180°למשך 20דקות נוספות. קירור -קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד .אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של 35 – 40° Cלפחות. הערה :טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 185°-למשך 15דקות. בקרת איכות -בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים .בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים 1מ"מ לא יהיה קילוף .מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפי הצביעה .המפעל מאושר לפי תקן .9002 ISO אריזה -המוצרים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי 0.05מ"מ לפחות שיחוזק בשני קצותיו בעזרת סרט הדבקה למניעת גלישת השרול .האביזרים יארזו בנפרד בשקיות פוליאתלן. אחריות -תינתן למשך 3שנים נגד דהיית הצבע והתקלפותו בלבד לפי כתב אחריות וסימון מזהה של העמודים. סימון -יש לסמן ולמספר את עמודי התאורה עם סימון בר קיימה. - 84 - 08.06.03יסודות לעמודי פלדה א. ב. ג. ד. ה. ו. ברגי היסוד יהיו בהתאם לתוכניות .הברגים מחוברים באמצעות 2מסגרות מרותכות. הברגים נקיים ומעובדים להתקנה בבטון .ראשי הברגים מגולוונים .לכלבורג יותקנו 2 דיסקיות ,דיסקית קפיצית ו 2 -אומים .האומים והדסקיות מצופים קדמיום או מגולוונים. יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת לשם קביעת המקום המדויק של ברגי היסוד ,כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד .ברגי היסוד יבלטו לגובה של 12ס"מ על היסוד. היסוד יותקן שגובה בסיס של היסוד יהיה מתואם עם הפיקוח ובהתאם לדרישות הנוספות באתר. בתוך היסוד יוכנסו 3צינורות שרשורים בקוטר 80מ"מ לשם העברת הכבלים -בכוונים הדרושים וברדיוסים המרביים .הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם לעמודים. כל הצינורות יקשרו יחד במרכז המדויק והם יובלטו כ 15 -ס"מ מפני היסוד בשלב היציקה. במידה והעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותקן על כל בורג ,כולל האומים הדסקיות, שרוולי פלסטי ממולא גריז לכל גובהו. היסודות מבטון ב 300 -יצוק בתבניות. 08.06.04נטלים ,נורות ומצתים א .נטלים לנורות מטל הלייד יהיו מטיפוס אוטרגולטור של .G.E ב .מצת יהיה מתוצרת "בג טורגי". ג .נורות מטל הלייד יהיו מתוצרת "סילבניה" -קנדה או - G.Eארה"ב או "פיליפס" או "אוסרם". 08.06.05מגש אביזרים בתוך עמוד התאורה מורכב מגש מפח ברזל דקופירט בעובי 2מ"מ ,מצופה באבץ חם. מידות המגש לפי הצורך ,המגש כולל: מהדקי WAGOלכבלי הזנה הנכנסים והיוצאים ולכבל לנורה. בורג לחבור הארקה. מאמ"ת חד פזי 6אמפר ,בעל אפיין 6 ,Cק"א לפי .V.D.Eעבור פנס יותקן מאמ"ת. המאמ"ת בעל מבנה נמוך מטיפוס ,FINGER PROOFמתוצרת כפי שנרשם במפרט הכללי. מסילה למאמ"תים ולמהדקים. שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים. מעל המגש יותקן גגון מפח 1מ"מ לכסוי ,כדי שלא יפול לכלוך על הציוד החשמלישבמגש. 08.06.06הארקה א .לאורך כבל התאורה התת קרקעי יותקן מוליך הארקה חשוף מנחושת בחתך 35ממ"ר. ב .שני קצוות המוליכים )הנכנס והיוצא( בתא האבזרים של העמוד יהודקו ביחד בנעל כבל אחת .נעל הכבל תחוזק לבורג הקבוע לגוף העמוד בתא האביזרים .מהבורג הקבוע בתא האבזרים יותקן מוליך גמיש בחתך 2.5ממ"ר לבורג הארקה במגש האביזרים .מוליכי הארקה לפנסים יחוברו לבורג שבמגש. ג .הלוחות ומספר עמודים יוארקו לאלקטרודות הארקה ,בהתאם לתוכנית .האלקטרודות של פלדה ,מצופה בנחושת ,בקוטר 19מ"מ ובאורך 3מטר .על ראש האלקטרודה תותקן שוחה בקוטר 60ס"מ ,מכסה השוחה ל 5 -טון .החבור לאלקטרודה עם מוליך נחושת חשוף בחתך 35ממ"ר. - 85 - 08.07 מערכות בקרה 08.07.01כללי א .מערכת הבקרה במיתקן מורכבת מבקר ,מלוח חשמל וגנראטור ,ואביזר פיקוד ובקרה המותקנים באתר ע"י קבלן חשמל או אינסטלציה .באחריות קבלן חשמל לבצע את התאום לצורך התחברות לאביזרי פיקוד המותקנים ע"י אחרים לכל המיתקן ועבור שלוש משאבות כאשר המשאבה השלישית תהייה בשלב הבא. 08.07.02המערכת כוללת: - משאבות. מפסק פיקוד ובקרה שונים. הפעלת משאבות ע"י פקודה מרחוק. אינפורמציה למפלסים ומצב מצופים. ממכשירי מדידה שונים. ממדי ספיקה ,מצופים ,ואפשרות צילום ע"י מצלמה מקומית והעברת נתוני תמונה וכו'. לבקר תהייה קיימת אפשרות מובנת של ביצוע מסכים למחשב על בסיס חלונות עלפי הנדרש עד עשרים מסכים לפחות. תוכנת בקר ומחשב . 08.07.03דרישות כלליות מספק המערכת - ספק המערכת חייב להיות ספק מוכר בארץ עם וותק בתחום. הספק חייב להוכיח התקנת מערכות בסדר גודל זהה לפרויקט זה. לספק המערכת תהיה מעבדת שרות בארץ עם טכנאים בעלי ידע בביצוע תיקונים במערכת. בעת הגשת הצעתו ,יגיש הקבלן פרוספקטים מפורטים לציוד המסופק על ידו. עם גמר תקופת האחריות ,ייתן הקבלן שירותי אחזקה )במידה וידרוש ע"י המזמין(. 08.07.04אחריות הקבלן ייתן אחריות של 2שנים לציוד המסופק על ידו .במשך תקופת האחריות, יתקן הקבלן כל תקלה ויחליף כל אביזר פגום. הקבלן יגיע לאתר לצורך תיקון התקלה תוך 6שעות מקבלת ההודעה. 08.07.05ספרות טכנית בגמר העבודה ימסור הקבלן למזמין חוברת המסבירה בצורה מפורטת את אופן הפעלת המערכת ותכלול את הנושאים הבאים: 08.07.06כתיבת תכנה בבקר הקבלן יכתוב את התכנה לבקר המתוכנת בהתאם לפונקציות המפורטות בתכנית, במפרט טכני זה ותמפ"מ של מתכנן האינסטלציה ,וכן בהתאם להוראות והסברים שיקבל מהמתכננים בעת ביצוע עבודה. התכניות והמפרטים משלימים אחד את השני ,על הקבלן לבצע את כל הפונקציות גם אם אלו לא מוצאות ביטוי בתכניות אלא במפרט בלבד. מחיר הבקר יהיה קומפלט ויכלול את כרטיסי הכניסה והיציאה דיסקרטיים ואנלוגיים עבור כל הפונקציות הנדרשות במפרט הטכני והתכניות. לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף עבור כרטיסים או פריטים מיוחדים. על הקבלן לקחת בחשבון שהמזמין יבצע שינויים והתאמות בתוכנה כפי שיידרש במהלך העבודה עד להפעלה מושלמת של המערכת. לא ישולם לקבלן כל תוספת תשלום עבור שינויים שיידרשו בתוכנה .הקבלן יגיש התוכנה לאישור המזמין הקבלן ימסור למזמין דיסקט של התוכנה ו 3-העתקות. - 86 - 08.07.07הדרכה הקבלן ייתן 3ימי הדרכה במועדים בתאום עם המזמין .ההדרכה תינתן באתר והיא כלולה במחירי הבקרה. 08.07.08דרישות לווסטי המיהירות VLT - הווסט משמש להפעלה רכה של המנוע ווויסוט מהירות בהתאם לצרכים כולל הפסקה רכה. הווסט יתאים למתח עבודה נומינלי של 400וולט .±15% תדר – .±0% 100HZ הווסט יכלול הגנות פנימיות והגנות למנוע. כשטמפרטורת הווסט מגיעה ל 85 -מעלות ,מתבצע ניתוק. הגנה בפני SCRמקוצר. הגנה בפני חוסר פאזה. הווסט יאפשר הפעלה רכה והפסקה רכה דרך מגענים פנימיים. הווסט יכלול את כל מגעני העזר הנדרשים ויבצע את כל הפונקציות הנדרשות בתכנית. על הקבלן לבצע כיוון הווסט לפי המנוע הקיים .לצורך כך ,יזמין קבלן את ספק. המכשיר יאפשר ויסותו ע"י פוטנציומטרים לכיוון מומנט התחלתי ,כיוון זמן התנעה ) (SLOPEבתחום של ) (2-30שניות ופוטנציומטר מייצב. 08.07.09הווסט יתאים לעבודה בתנאי סביבה: - ) (15-מעלות צלסיוס. ) (15-מעלות צלסיוס. טמפ' סביבה 45מעלות צלסיוס טמפ' עבודה 85מעלות צלסיוס מספר הפעלות לשעה -לא מוגבל. הווסט יפעל עם מגען במקביל אליו באם יידרש כחלק מהווסט .לאחר סיום ההפעלה ,תבוצע העברה אוטומטית לעבודה דרך מגען. הווסט יהיה מתוצרת שניידר ,או ABBאו ש"ע שיאושר רק ע"י המתכנן דגם דיגיטלי כולל מגען תכונות הבקר דוגמת "שניידר " או " "ABBאו "סימנס" או ש"ע מאושר כנ"ל : בקרת משאבות מלאה כולל אופני עבודה – אוטומט ,ידני ,מתוזמן ואחרים. בקרת מפלס אנלוגית רציפה ומדויקת בכניסות אנלוגיות מבודדות. בקרת מצופים ו\ או מדי גובה ממגוון הסוגים הקיימים בישראל. בקרת אספקת החשמל ותקינות אספקת החשמל באופן רציף. בקרה אודות תקלות במיכון הקיים במכון וכן בציוד ההיקפי בסביבתו. שליחת התקלות הרצויות באופן אלחוטי ואמין ישירות למכשירים סלולאריים לדמויות האחראיות במתקן לפי סוגי ההודעות ותפקיד הדמויות בלא הגבלה. מערכת תהיה עמידות בתנאי סביבה קשים. למערכת הבקרה היו התכונות הבאות : ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ מהירות ביצוע תכניות גבוהה ביותר . זיכרון לתוכנה ולאגירת נתונים רחב ביותר 128 K -1M WORDS עם 6,144תאי זיכרון לפחות לשמירת המידע החשוב לאורך זמן. ספק כוח פנימי לבקרת הכניסות והיציאות. UPSלמתח גיבוי של חצי שעה .לגיבוי למערכת באופן מלא כולל : לבקר עצמו – לזכרון ול ,CPU -לספק הכוח הפנימי לכניסות וליציאות, לכל ערוצי התקשורת בבקר ,למערכת שליחת ההודעות GSM -כולל למודם. שעון זמן אמיתי מגובה סוללה פנימית ל – 10שנים. פונקציות תיכנות רבות וחכמות כולל .PID הרכבה נוחה על פס דין סטנדרטי בלוח חשמל. חיווי חיצוני ע"י נורת Ledלכניסות וליציאות בבקר ובכרטיסים. - 87 - ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ יכולת התרחבות וגמישות ללא מגבלות כרטיסים לכניסות וליציאות דיגיטליים ואנלוגיים במגוון מתחים וזרמים ,יציאות ממסרים וכו'. אפשרויות תקשורת חיבור ישיר לרשת ,ETHERNET-TCP\IPישירות לקו טלפון בזק ,חיבור לשני ערוצי תקשורת RS-232מהירים ולערוץ תקשורת לרשת RS- .485כל זאת בעת ובעונה אחת ללא הפרעה ומגבלה. שליטה מלאה ממחשבים מרוחקים ו\או מרשת האינטרנט על מערכת הבקרה. לא תהייה הגבלה לכמות ההודעות הנשלחות SMSואין מגבלה על כמות מקבלי ההודעות .ניתן באופן גמיש להגדיר חתכים וסוגים שונים של הודעות או נתונים או תקלות לפי סוג והכשרת מקבלי ההודעות. לא היו תשלומים ואגרות אלחוט או אחרות למערכת הנ"ל .התשלום בפועל ע"י המזמין ישירות למפעיל הסלולארי שיבחר יהיה אך ורק בגין כמות ההודעות שנשלחה בפועל ועל פי תעריף שיקבע ביניהם במישרין . עבודות חריגות. 08.08 המחירים עבור עבודות חריגות ,שאינן כלולות ושאין עבורן מחיר בחוזה ,יאושרו ע"י המפקח רק אחרי שהוא ניתח מחיר לכל חריג /רק אם המפקח אישר אותם בכתב ביומן העבודה .האישור ביומן יכלול: שם המפקח וחתימתו. תאריך האישור. הערך הכספי של אותו סעיף חריג.בדיקת המתקן 08.09 על הקבלן להזמין בודק מתקנים מוסמך לבדיקת המתקן בשלמותו ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך ,וכן לבצע על חשבונו ובתוך פרק הזמן שיקבע ע"י המפקח ,כל התיקונים וההשלמות שהבודק ידרוש .כל זה יחול אפילו אם לא מופיע הסעיף מפורשות בכתב הכמויות של החוזה. הקבלן ידאג מבעוד מועד להזמנת נציגי המזמין לביקורת ויוודא שהמתקן יהיה מושלם ומוכן ליום הביקורת .כמו כן ליום הביקורת יכין הקבלן 3סטים של תכניות ""AS-MADE חתומות לפי הביצוע ,כולל כל הספרות הטכנית של המיתקן כמפורט במפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת משרד הביטחון .ובנוסף את הקבצים בפורמט .DWGתשלומים עבור ביקורת וביקורות חוזרות יהיו על חשבון הקבלן וזאת בנוסף לתיקונם של כל הליקויים אשר ימצאו במהלך הביקורות )במידה וימצאו( .במקרה והמתקן מחובר כבר למתח מחח"י רשאי הקבלן להזמין בודק פרטי ,בעל רישיון "בודק סוג "3לבדיקת המתקן. כל התנאים האחרים שפורטו לעיל נשארים בתוקף. - 88 - הצהרת החשמלאי/הקבלן הננו הח"מ מצהירים בזאת כי קראנו בעיון את טופס החוזה ,המפרט הטכני )כולל המפרט הטכני בשפה האנגלית( וכתב הכמויות והבנו את תכנם וכי בדקנו את המבנה ,ואת תנאי המקום. אנו מצהירים כי בכוחנו להוציא לפועל את העבודה בהתאם לחוזה ולנספחיו ומחייבים לבצע את העבודה כאמור. אנו מחייבים כמו כן ,כי אם הצעתנו תתקבל לחתום על טפסי החוזה וכל הנספחים המסופחים אליו. אנו מצהירים שהמתקן המתואר בחוזה זה יבוצע על ידנו ולפי כללי המקצוע והבטיחות הטובים בהתאם לחוק החשמל תשי"ד 1954והתקנות שפורסמו על פיו ותקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים. חתימה וחותמת הקבלן תאריך הצהרת החשמלאי אשר ביצע את מתקן החשמל מספר הצרכן שם הצרכן ישוב שכונה מספר עמוד לחיבור המתקן רחוב מספר כניסה מספר חוזה - 89 - הצהרה א .הריני/ו מצהירים שהמתקן המתואר בתוכנית זו בוצע על ידינו לפי כללי המקצוע והבטיחות ,הטובים ובהתאם להוראות חוק החשמל תשי"ד 1954 והתקנות שפורסמו על פיו ,תקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים ובהתאם לכללי חברת החשמל לישראל בע"מ הנוגעים לאספקת החשמל לצרכנים. ב .הנני/ו מצהירים כי המתקן הנ"ל נבדק והוא במצב תקין וראוי לשימוש. שם החשמלאי המבצע כתובת מס' רישיון טלפון סוג רישיון חתימת החשמלאי הקבלן תאריך - 90 - פרק 19עבודות פלדה 19.01כללי 19.01.01מפרט זה כולל את העבודות שיש לבצע בייצור ובהתקנת קונסטרוקציות פלדה ,כולל הרכבות והתאמות בבית המלאכה ובאתר ,בהתאם למצוין בתכניות המפרט המיוחד וכתבי הכמויות ,הכל על פי התקנים והמפרטים ובהתאם להוראות מהנדס האתר/ המפקח. 19.01.02תקנים ומפרטים כללים בנוסף לאמור בסעיף 19001במפרט הכללי להלן מצויינים תקנים רלוונטים נוספים, המחייבים עבודה זו ,בהוצאתם האחרונה: א .תקנים ישראליים )מהדורה אחרונה( ת"י - 378-374ברגים ולולבים משושים וכו'. ת"י - 381-379אומים ואומים נגדיים וכו'. ת"י - 382ברגים לולבים ,אומים וכו'. ת"י - 530צנורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי. ת"י - 789סבולות בבניה. א .תקנים זרים בנוסף לתקנים הישראליים להלן מצורפים התקנים הזרים הנוספים הרלוונטים לעבודה. AISC American Institute of Steel Construction: Specification for the Design Fabrication and Erection of Structural Steel for Building Manual of Steel Constuction. Code of Standard Practice. DIN 6913 to 6918 Hexagonal Bolts, Nuts, Round and Square Washers for HighTensile Bolting. AWS American Welding Society (see section 4.3.1). AISI American Iron and Steel Institute. ASTM American Society for Testing and Materials. ASTM A 325 Specification for Structural Joints Using ASTM A 325 or A4 90 Bolts. 19.01.03במקומות שיצוינו תקנים זרים מחמירים יותר או דרישות מחמירות יותר מהנדרש בתקנים הישראליים ,תבוצע העבודה לפי הדרישות או התקנים המחמירים יותר. השימוש בתקנים הישראליים במקרה כזה יהיה רק על פי אישורו של מהנדס האתר/המפקח. 19.01.04הקבלן יהיה מאושר על ידי הקונסטרוקטור והמפקח. 19.01.05הקבלן יקח בחשבון בהצעתו שהאורכים המצוינים ברשימות הפלדה המופיעות בתכניות השונות המאושרות לביצוע אינם אורכי חיתוך מדויקים ,אלא נומינליים בלבד ומספקים לביצוע המבנה לפי התכניות .המידות לחיתוך יקבעו על ידי הקבלן לצורך ביצוע המבנים לפי המידות שבתכניות. 19.01.06במידה והקבלן סיים שלב מסוים בהרכבת הקונסטרוקציה למסירה למזמין והתחיל בהרכבת חלקי ציוד שונים עוד לפני סיום כל עבודות המתכת הקבלן אחראי לשמירת הציוד שהורכב מפני פגיעה כלשהי בעת המשך הרכבת הקונסטרוקציה. - 91 - 19.01.07תוכניות בית מלאכה א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. תוכניות המהנדס אינן תוכניות עבודה מפורטות אלא תכניות הנדסיות כלליות. תכניות אלה הן ברמה המחייבת תכנון מפורט ע"י הקבלן ,בהתאם לעומסים שימסרו ע"י המתכנן ,כולל השלמת כל הפרטים והשבלונות הנדרשות לבית המלאכה -לבצוע מדויק של הקונסטרוקציה ) .(WORKSHOP DRAWINGSהתכניות המפורטות לביצוע יוכנו ע"י הקבלן בכפוף לאמור בתקן ישראלי ,1225חלק ,1סעיפים - 4.5 ,4.4 ,4.3 תכניות לייצור ולהקמה ,ויועברו לאישור המתכנן. התוכניות המפורטות תהיינה ברמה מדויקות לשם הבטחת ייצור והרכבה כלכליים ומהירים .התכניות המפורטות תתאמנה לתקן ישראלי .1226 הקבלן יכין תכניות עבודה הנ"ל ויעבירם לאישור המהנדס לפני תחילת בצוע הקונסטרוקציה לפי הפרוט: (3תכנית ייצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ 1:20 (4פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ 1:50 (5פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ 1:50 (6פרטי ייצור ,הובלה והרכבה (7תכניות הרכבה בקנ"מ 1:50או 1:100 (8רשימות חומרים לצורך ייצור המרכיבים השונים של מבני הפלדה ,מיקום ,סוג וגודל של כל הברגים והריתוכים השונים, פרטים מדויקים לגבי הכנת השטחים עבור תהליכי הריתוך (9משקלו של כל אלמנט מפורט חייב להופיע בתכניות הפירוט וכן רשימת הברגים הדרושים להרכבה. בנוסף לתוכניות הנ"ל ,יספק הקבלן תכניות בית מלאכה לחיפוי הגג וסיכוך הקירות הכוללות: .1תכנית הרכבה בקנ"מ .1:50 .2חתכים לרוחב ולאורך בקנ"מ .1:50 .3תכנית יצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ .1:20 .4פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ .1:5 .5פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ .1:5 .6מפרט ייצור ,הובלה והרכבה. .7חישובים סטטיים מפורטים לפרטי החיבור ולמצבי העמסה הזמנים הנובעים מההרכבה. התכנון המפורט שיבוצע ע"י הקבלן יעמוד בכל התקנים הרלוונטיים -ת"י 1225 למבני פלדה ,ת"י 412לעומסים וכו' .רכיבים מסוימים יתוכננו ע"י המתכנן הראשי ועל כך יימסר לקבלן ,אולם גם לרכיבים אלה יכין הקבלן את כל תכניות הייצור, ההרכבה ופרטי החיבור כנדרש. לא יוחל בביצוע הקונסטרוקציה ועבודות הסיכוך והחיפוי לפני שהושלמו תכניות העבודה ואושרו ע"י המהנדס .יותר לקבלן שימוש בביצוע ,רק בתוכניות עבודה שהוכנו על ידו ויאושרו על ידי המהנדס כנדרש לעיל. הזכות בידי הקבלן להציע פרטים אלטרנטיביים ,במידה וימצא זאת לנכון בעת הכנת תוכניותיו המפורטות .המהנדס יהיה הקובע היחיד -באם ניתן להשתמש בפרטים אלטרנטיביים אלו ובאם לאו. הכנת שרטוטי הפירוט תהיה באחריות הקבלן .הפרטים של כל האלמנטים והחיבורים חייבים אישור המתכנן .כל שינוי בגודל הפרופילים ,מידות או החומרים, מותר רק אחרי אישור בכתב ע"י מהנדס .אישור המהנדס לא ישחרר את הקבלן מהאחריות עבור המידות ,הכמויות וכו' המופיעות בתוכניות הפרוט. עלות הכנת תוכניות עבודה אלו ,כלולות במחירי היחידה והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בנפרד בגין זאת. - 92 - 19.01.08מידות הקבלן יעסיק בשטח ,על חשבונו ,מודד עם ציוד אופטי מתאים כדי לוודא את דיוק מידות הקונסטרוקציה ואת התאמתה לחלקי המבנה שהוקמו קודם הרכבת קונסטרוקצית הפלדה. הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור, לצורך קביעת המידות המדויקות של קונסטרוקצית הפלדה. 19.01.09שרטוטים לאישור אין לייצר אלמנטי קונסטרוקציה בבית המלאכה לפני קבלת אישור לביצוע בחתימה על שרטוטי הפרוט ע"י המפקח .אישור המפקח הינו עקרוני בלבד ואינו מהווה אישור למידות ולכמויות השונות מופיעות. הקבלן יהיה אחראי לגבי כל האלמנטים .כל תקון עקב אי התאמה יעשה על חשבון הקבלן. 19.01.10שינויים בתוכניות הפירוט כל שינוי שיעשה ע"י הקבלן בתוכניות הפירוט יישלח לאישור המפקח ולא יבוצע אלא לאחר קבלת האישור בחתימה על התוכניות. 19.01.11סיבולת היסודות זה בחשבון .הסטיה בין ברגי העיגון בתוך היסוד עצמו היא ± 3מ"מ )בשני כווני הצירים(. לפני ייצור או הרכבת קונסטרוקצית פלדה ,על הקבלן למדוד ולוודא שניתן להרכיב את הקונסטרוקציה על היסודות או על המבנה הקיים בהתאם לתוכניות .במידה ואין התאמה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח .האחריות המוחלטת חלה על קבלן הפלדה וכל הטעויות יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 19.02חומרים הפלדה עבור חלקי קונסטרוקציה תהיה מסוג , RST 37-2בהתאם לתקן הגרמני 17100 .DIN פלדה עבור פרופילים סגורים תהיה בהתאם לדרישות תקנים STM 501, ASTM A500 \GradeA , BS 1775 Grade 43cפלדה עבור פרופילים מיוצרים ע"י עירגול קר תהיה בהתאם לדרישות תקנים AISI ASTM A 446 Grade A Galvanised , כל הפרופילים יהיו מעורגלים ע"י עירגול חם )אם לא צויין אחרת( ללא פגמים ,כיפופים, קליפה. 19.03הכנת חלקי הקונסטרוקציה בבית מלאכה .i .ii .iii .iv .v .vi יש לבצע את החיבורים בבית המלאכה .את החיבורים באתר ההקמה יש לצמצם למינימום הכרחי הנקבע ע"י האפשרות של הובלת הקונסטרוקציה לאתר ההקמה. חיבורים שיש לעשותם בשטח יוכנו בבית מלאכה לחיבורי ברגים ושיפוע השפות לריתוכים )במידה וריתוכים במקום ההתקנה יותרו ע"י המפקח(. הקבלן יכין מראש בבית המלאכה אלמנטים גדולים ככל האפשר על מנת לחסוך בחיבורים באתר ההרכבה. לצורך חתוך הפרופילים על הקבלן להשתמש באמצעים מכניים .אין לבצע חתוכים עם מבער ללא אישור בכתב של המפקח ביומן העבודה. על הקבלן לדאוג לנקוי מקומות הריתוך מ"שלקה" בזמן ובגמר הרתוכים. על הקבלן לדאוג שכל קצוות הפרופילים יהיו מושחזים ומעוגלים היטב. - 93 - 19.04ברגים כל החיבורים בברגים יהיו עם ברגים חוזק גבוה ) (B.Hבהתאם לתקנים 933/931/961 .ISO 4017/4014 ,1 M,.3.2.ANSI B 18 DIN 960/ הברגים ,אומים ודיסקיות יהיו מגולוונים ע"י יצרן של הברגים .לא מאושר גילוון ברגים ע"י הקבלן. סוג הברגים .8.8כל בורג יורכב עם 2דסקיות קשות )אחת תחת הראש ואחת תחת האום( .סגירה של הברגים מסוג 8.8יהיה בהתאם לת"י . 1225בנוסף לכך מומנט הסגירה של הברגים סוג 8.8יהיה. סוג הבורג M16 M20 M24 מומנט סגירה ק"ג * מ' 19.6 38.5 65 אין לבצע דריכת ברגים מעבר למצוין בטבלה .שימוש בכלים לסגירת ברגים לפי אישור המפקח. חיבור באמצעות ברגים שחורים רגילים מסוג " 5.6לפי תקן ישראלי מס' 382יבוצע רק במקומות בהם סומן דבר במפורש בתוכניות .כל בורג יסגר ע"י אום ודיסקית קפיצית. א. ב. ג. ד. ה. החורים לברגים יהיו נקיים .קוטר החורים יהיה גדול ב 2 -מ"מ מקוטר הבורג .החורים ייעשו בקדיחה או ניקוב בקוטר קטן והשלמה בקדיחה .פני המתכת מסביב לחורים יהיו חלקים ללא פגמים ,דפורמציות ובלי סימונים כלשהם. חורי החלקים שיש לחברם יחד חייבים להתאים היטב זה לזה כדי לאפשר הכנסה קלה של הברגים .לא תורשה התאמת חורים ע"י תקיעת מנקב לתוכם. כן אסור להתאים בכח או ע"י הכנסת הברגים במכות חזקות של פטיש. במקרים בהם אורך הבורג איננו נתון בתכניות ,אורכו יהיה כזה שלאחר סגירת האום יבלטו מהאום 2-3תברגים. האומים יהיו משושים ודיסקיות עגולות -אחת ליד ראש הבורג ואחת ליד האום ומתאימים לסוג הבורג .בחיבורי שטחים משופעים תותקנה דיסקיות טרפזיות. במקרים ובתנאי סביבה מיוחדים .לפי דרישת המפקח ,יספק הקבלן ברגים מחומרים עמידים. בשום מקרה אין לבצע חורים בעזרת מבער ללא קבלת אישור בכתב ביומן העבודה מהמפקח. - 94 - 19.05ריתוכים בכל מקום שהחיבור נעשה בריתוך ,יש לסגור את השטח סביב בכל היקף שטח החיבור, גם אם לא סומן כך בתכנית .כל הריתוכים יהיו רצופים )אלא אם ציין אחרת( ,בהתאם למפרט לריתוך חלקי המבנה ובהתאם למפורט בהמשך. כל הריתוכים הנדרשים לפי התכניות יבוצעו לפני ניקוי החול עבור הצביעה. ריתוכי השקה ימלאו את כל עומק הפלדה ויבלטו 1-2מ"מ מעל פניה. אין לצבוע את תפרי הריתוך לפני בדיקתם וקבלת אישור להתחלת צביעה. 19.05.01 א. חיבורי התנגשות )ספלייסינג( חיבורים באלמנטים יעשו בבית מלאכה ובחצר המפעל ,חיבורים אלו יעשו רק במקרים שיש עבורם אישור לכך מהמפקח. אין לעשות יותר מחיבור אחד באלמנט ,אלא אם יש אישור מהמפקח לכך. בשלב מסויים של הייצור יישארו לקבלן קטעי פרופילים קצרים ,שעליו לנצלם עד למקסימום .עליו להשתמש בקטעים אלה תוך כדי העבודה מיד בהתחלה ,ומבלי שיהיה עליו להגדיל את מספר החיבורים בסוף העבודה. הערה זו באה כדי להדגיש לקבלן את התחייבותו לניצול מירבי של החומר מבלי שכל פעם יחתוך את הפרופילים רק לפי אורך נומינלי. החיבורים יעשו ע"י ריתוך תריז ישר ותריז מעגל בשורש ב 45 -מעלות(J-GROOVE , ) LEVEL GROOVEלכל אורך היקף הפרופיל ,כולל דופן וחדירה מלאה. 19.05.02 א. חיבורי ריתוך )לפי תקן 1.(AWS D 1 חיבורי ריתוך יבוצעו בשיטת הקשת החשמלית המוגנת וע"י בעלי מקצוע מומחים בלבד .המפקח יהיה רשאי לדרוש בחינת כל רתך לפי ת"י . 127בכל מקרה יועסקו רק רתכים בעלי תעודות שיתקבלו על דעת המפקח. סוגי הריתוך ואורכיו יתאימו למפרטים המסומנים בתכניות ו/או הוראות המפקח. במידה והפרטים הנ"ל לא יסומנו בתכניות יהיו הריתוכים רצופים ,מלאים בעובי מינימאלי 6מ"מ או בעובי הפח הדק בחיבור בין שני פחים. המפקח יהיה רשאי לבחון טיב הריתוך לכפיפה במעבדה או בבית המלאכה בו נעשה הייצור .בשום מקרה לא יהיה חוזק הריתוך קטן מחוזק הפלדה .במקרה והבדיקה תתן תוצאות שליליות ,תהיינה הוצאות הבדיקה ותיקון המקומות בהם נלקחו על חשבון הקבלן. האלקטרודות תהיינה מסוג המתאים לפלדת הפרופילים והפחים ויאושרו מראש ע"י המפקח .האלקטרודות יסופקו למקום העבודה במכלים המקוריים שטרם נפתחו ואשר דגימתם נבדקה ע"י המפקח .יש להשתמש באלקטרודות ASW-E6010/E56013ו E7018/E7024או שווה ערך באישור המפקח .אלקטרודות אשר אריזתם או אשרעטיפתן נפגעה או ניזוקה באופן אחר ,פסולות לשימוש. בעת הרכבת החלקים שיש לחברם בריתוך ,יש להביא בחשבון את התכווצות המתכת ,על מנת למנוע מאמצי התכווצות ,וכדי להבטיח את הצורה של הקונסטרוקציה בהתאם לתכנית .מקומות הריתוכים ינוקו מלכלוך ,חלודה, קשקשת וצבע וכן מסיגים וטיפות מתכת שנשארו מחיתוך במבער .חלקי המתכת והאלקטרודות צריכים להיות יבשים בהחלט בשעת הריתוך .במקרה של גשם יש להפסיק את עבודות הריתוך בחוץ או להגן על העבודות באמצעים מתאימים .יש לשמור על מידת הרווח בשורש הריתוך שיהיה תמיד ½-1מ"מ אלא אם סומן אחרת בתכנית. ב. ג. ד. ב. ג. ד. ה. - 95 - ו .הריתוכים יבצעו תוך חדירה מלאה בשורש התפר והיתוך מוחלט בין חומר האלקטרודה ובין מתכת היסוד וכן בין מחזורי הריתוך השונים .כל מחזור ריתוך ינוקה מהסיגים עד כדי השגת שטח מתכת נקי .לפני הנחת המחזור הבא ,במיוחד יש להקפיד על ניקוי מחזור השורש בריתוכי הקשת .מראה הריתוכים צריך להיות נאה וחופשי מפגמים כגון :בועות גז ,מובלעות סיגים ,קעקועים ,חוסר ריתוך וחוסר חדירה .צורת התפר תהיה בהתאם למסומן בתכניות .במקומות בהם הריתוך יעשה בכמה מחזורים ,יש להקיש הקשה לאורך כל מחזור הריתוך בעזרת פטיש הקשה מיוחד .ההקשה תעשה לאחר שהריתוך יתקרר עד לטמפרטורה נוחה למגע ביד. אסור להאיץ את התקררות הריתוכים ע"י טבילה או שטיפה במים או כדומה ,אלא על הריתוכים להתקרר בהדרגה באוויר עד לטמפרטורה של הסביבה. ז .בעת עבודתו הרתך צריך להימצא במצב נוח ככל האפשר ,עליו לסובב את הקונסטרוקציה כך שהתפרים יהיו במצב אופקי )במידת האפשר( .יש להקפיד ולהיזהר על מנת למנוע בעת הסיבוב מאמצי יתר העלולים לקרוע תפיסת הריתוך או מחזור השורש. 19.05.03בדיקות אל-הרס א. ב. ג. ד. ה. ו. בדיקה חזותית -במהלך העבודה ולריתוך יבצע המפקח בדיקות חזותיות על פי שקול דעתו או על פי הנחיות מיוחדות שימסרו לקבלן לפני התחלת העבודה או במהלכה. כל הריתוכים המושלמים יעברו בדיקה חזותית לבדיקת פרופיל הריתוך ואתור פגמים חיצוניים. בדיקה בנוזל חודר צבעוני -בריתוכי מלאת של אלמנטים שעוביים מעל 25מ"מ יבוצעו בדיקות אקראיות בנוזל חודר צבעוני על פי שיקול דעתו של המפקח. בדיקות רדיוגרפיות ובדיקות אולטרסוניות -לפי שיקול דעתו של המפקח יבוצעו בדיקות אקראיות של רדיוגרפיה או אולטרסונית בריתוכים השונים. כל הבדיקות תבוצענה על פי הנחיות תקן .WELDING CODE AWS STRUCTURAL- הקריטריונים לקבלה או פסילה של הריתוכים יהיו לפי פרק 8של תקן זה .הכנת הריתוכים לבדיקות השחזה ,ניקוי ופרופיל תהיה לפי הדרישה התקנית ותעשה על חשבון הקבלן. ריתוכים שאינם עומדים בדרישות התקן והמכילים פגמים שאינם קבילים על פי הנחיות אלו )פרק 8בתקן( יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו ויבדקו שנית על חשבון הקבלן .כל התיקונים יבוצעו באישור המפקח. הבדיקה הראשונה תהיה על חשבון המזמין .בדיקת התיקונים תעשה על חשבון הקבלן. 19.06סיבולת 19.06.01סטייה ניצבת -למוטות עמודים ואלכסונים שעומדים בכוחות לחיצה ,הסטייה לציר המוט לא תעלה על 1:1000מהמרחק בין הנקודות הנתמכות. 19.06.02סטייה אורכית -סטייה אורכית של אלמנטים שאורכם עד 9.0מ' לא תעלה על 2.0 מ"מ. סטייה אורכית של אלמנטים שאורכם מעל 9.0לא תעלה על 3.0מ"מ .סטייה בין החורים תהיה בגבולות 0.5מ"מ. - 96 - 19.07פירוט שלבי העבודה השונים "ייצור והרכבה" א .הקבלן נדרש לייצר יצור טרומי מקסימאלי של חלקי קונסטרוקציה בייצור מוקדם בבתי המלאכה שמחוץ או בסמוך לאתר ההקמה שעליו יסוכם עם המזמין ויוקצה לקבלן לצרכי עבודתו. ב .לאחר גמר הייצור המוקדם הקבלן נדרש לבצע הרכבות ניסיון בבתי המלאכה )או בשטח שיוקצה באזור סמוך לאתר ההקמה( ולסמן את החלקים השונים .על הקבלן להודיע למפקח מראש על הרכבת הניסיון .המפקח ,לפי שיקולו ,יודיע אם בכוונתו להשתתף בבדיקה. ג .לאחר קבלת אישור המפקח בכתב יש לבצע ניקוי חול וצביעה לפי מפרט צבע. ד .חלקים שלא ניתן לבצע בייצור מוקדם יבוצעו באתר ההקמה כאשר הפרופילים השונים עברו חתוך מוקדם למידות הדרושות בבתי המלאכה ולאחר מכן נצבעו כמפורט במפרט הצבע. ה .לאחר גמר עבודות הצביעה על הקבלן להעמיס ,להוביל ,לפרוק ולהרכיב את הפלדה כנדרש בתכניות. ו .על הקבלן להתאים את סבכות המדרך ,לישרן או לחתוך בהן חורים ולהשלים את הצביעה במקומות הנדרשים לפי מפרט הצבע. ז .חבור סבכות המדרך למבנה יעשה ע"י הקבלן בעזרת ריתוך )פיקים( ,אלא אם צוין אחרת בתכניות .סבכות מתפרקות יחוברו בעזרת מחברים מיוחדים בהתאם לפרטים בתכניות. ח .על הקבלן להקפיד על שלמות הקונסטרוקציה מפני פגיעות ונזקים והשחתת הצבע בזמן העמסה ,הובלה והרכב .תיקון נזקים שיגרמו עקב טיפול לא הולם יהיה על חשבון הקבלן .כמו כן יבצע הקבלן תיקוני צבע בהתאם מפרט צבע לאחר ההרכבות הסופיות במקום. ט .לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע תיקוני צבע ועליו להביאם בחשבון במחירי עבודות הצביעה. י .לא תשולם תוספת כלשהי עבור עבודות בגבהים כשלהם באתר ההקמה. יא .כל הפיגומים השונים וכלי ההרמה יסופקו ע"י הקבלן המבצע ויכללו על ידו במחירים שישולמו על בסיס משקל הקונסטרוקציה. יב .על הקבלן לבדוק לפני התחלת הרמה כלשהי את המיקום והגבהים של פלטות העגון או ברגי העגון. יג .לא יבוצעו סימוני אלמנטים במקומות גלויים. - 97 - 19.08דיוס 19.08.01כללי א. ב. ג. 19.08.02 דיוס מתחת לבסיסי עמודים -הדייס VGMיבוצע אחר הצבת שלד המבנה על בסיסי הבטון ופילוסם .סוג הדייס יהיה עפ"י המוגדר בתוכניות .יישום הדייס יהיה לפי הוראות היצרן ,לפי מפרט זה ולפי פרטים בתכניות. הכנת השטח -לפני החדרת הדייס יש לנקות את השטח עליו יושם הדייס מכל חומר זר0 ,ולחספס את פני השטח בעזרת סיתות ולנקות יסודות הבטון במברשת .בכל מקרא יש להקפיד על כל הדרישות יצרן דייס .VGMביצוע הכנת שטח דיוס תאושר ע"י המפקח. תבניות -יש לבנות תבניות עץ חיצוניות מסביב לפלטת הבסיס לשם החזקת חומר הדיוס והבטחת עומד מספיק כדי להבטיח את זרימת התערובת אל מתחת לטבלת הבסיס כולה. דייס V.G.M דייס V.G.Mיהיה של חברת "כרמית" סוג "כרמית "410או ש"ע. החומר היה בשקים במצב יבש ,ותקין .שימוש בדייס אך ורק לפי הוראות יצרן הדייס .סוג הדייס להתאים לעובי הדיוס 19.08.03איכות בשום מצב לא יבוצע דיוס לפני אישור המפקח ופילוס ואיזון האלמנט שנתמך על איזור הדיוס. אישור המפקח להתחלת הדיוס לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לאיכות העבודה המבוצעת על ידו או נזק שיגרם מסיבה כל שהיא. 19.08.04אשפרה וגמר הדיוס אשפרת הדייס לפי הוראות היצרן .רק לאחר מכן יש לפרק את התבניות ולוודא שהדיוס ממלא את כל הנפח בין תחתית פלטת הבסיס ופנ יסוד הבטון .במידה ונשארו חללים ,יש לחזור ולמלאם עד קבלת דיוס מלא ושלם בין פלטת הבסיס ויסוד הבטון. 19.08.05עלות הדיוס כלול במחיר הפלדה ולא ימדד בנפרד. 19.09 לוחות מרווח הלוחיות תהיינה במידות ובכמויות מספיקות כדי להבטיח שבזמן ההרכבה מאמצי המגע על עמודי היסוד ו/או בסיסי הבטון יעלו על 27%מחוזק הבטון בגיל 28ימים. הלוחיות תהיינה קטנות בשטחן כי שימוקמו בנוחות מתחת לפלטות הבסיס. עובי הלוחות יהיה לפחות 5מ"מ ולכל היותר 10מ"מ. לוחיות המרווח תהייה ממוקמות רחוק במידה מספקת מקצוות הבטון על מנת למנוע סדיקה .המרחק המינימאלי מהקצה צריך להיות 50מ"מ בכל כיוון .לעמודים קטנים עם פלטות בסיס במידות 250 * 250מ"מ מספיקה לוחית מרווח אחת באמצע פלטת הבסיס. מתחת לעמודים כבדים צריכות להיות לפחות ארבע לוחיות שימוקמו ליד ברגי היסוד במרחק של לפחות 50מ"מ מהם )בשום מצב אין למקם אותן מעל השרוולים מסביב לברגים(. מתחת לבסיסי מכונות צריכות להיות מספיק לוחיות ליד ברגי היסוד. לוחיות המרווח יאוזנו ויפולסו במדויק בעזרת המאזנת לפני הצבתם של העמודים או הציוד מעליהן .לוחיות המרווח יעגנו נגד תזוזה ע"י דייס צמנטי או אפוקסי מסביב ללוחיות. כאשר הציוד או העמוד עומד על לוחיות המרווח ,על האומים של ברגי היסוד לגעת בפלטות כשהם לא מהודקים. הידוק סופי של הברגים יעשה לפחות 24שעות לאחר שנגמרה פעולת הדיוס לא יבוצע פילוס ואיזון ע"י אומים מתחת לפלטות הבסיס. - 98 - 19.10 מפרט גילוון ביצוע הגילוון בהתאם לפירוט הבא: .1ניקוי בשיטת צריבה ).(PICKLING .2ניטרול. .3גילוון חם בפעולה אחידה לעובי שכבת גילוון של 77מיקרון בהתאם לתקנים. .4לאחר ביצוע פעולת הגילוון ,החלקים חייבים להיות נקיים משאריות. .5תיקוני גילוון יהיו בקר ע"י אבץ. הערה :לפני ביצוע עבודות הגילוון יש לוודא שאין שאריות של ריתוך .בליטות או גרדים יש להשחיז ולהחליק שטחי המתכת לפני הגלוון. 19.11 מערכת צבע לקונסטרוקצית פלדה מגולוונת מערכת צבע לקונסטרוקצית פלדה מגולוונת לדוגמא תהיה כדלקמן: דופלקס אפוקסי – פוליאוריטן ) ( ISO 12944-5 הכנת שטח ניקוי חול לדרגת הניקיון (ISO 8501-1) SA 2.5 יצרן הצבע :טמבור בע"מ )או ש"ע( מערכת צבע זמן המתנה בין השכבות זמן ייבוש למגע גוון )מיקרון( מינ. מקס. )שעות( RAL 75 16 שעות - 2 שעות 3015 )או ש"ע( 75 16 שעות 30 יום 4 שעות 50 16 שעות 48 שעות 4 שעות עובי יבש שם צבע צבע יסוד אפוקסי לפלדה מגולוונת "אפוגל" תאור יסוד אפוקסי לפלדה מגולוונת, SBV 45% צבע אפוקסי קופון פוליכימיקיור )(649-XXX צבע עליון פוליאוריטן טמגלס אפוקסי פוליאמיד רב עובי, SBV 75% עליון פוליאוריטן אליפטי, SBV 50% ברק מט )(649-050 )(39x-xxx 9002 )או ש"ע( חצי מבריק RAL לפי בחירת האדריכל לפי בחירת האדריכל סה"כ :עובי פילם יבש כולל נומינלי 200מיקרון. הערות: תיקוני גילוון חם בריתוכים ,יעשו בהברשה של צבע אפוקסי עשיר אבץ בעובי .1 2x60מיקרון ,לאחר ניקוי מכני מקומי (ISO8501-1) CSt 3 אפוגל הוא צבע .Recoatable .2 כל שכבה תהיה בגוון שונה .גוון וברק שכבה עליונה יקבע על ידי האדריכל. .3 צבע עליון פוליאוריטן ייושם בשכבה אחת או שתיים עד לקבלת גוון אחיד ,עובי .4 וכיסוי מלא. יישום הצבע העליון יהיה בהתזה רק לאחר הכנה מושלמת של פני האלמנט .5 בחיבור בין אלמנטים ילוטש ויעובד באופן שלא ניתן יהיה להבחין לאחר הצביעה .מותנה באישור האדריכל. לפני הצביעה יבוע ניקוי חול מודגש בזאת שעבודות הצביעה יבוצעו במסגריה ,באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד!. - 99 - 19.12 מפרט טכני לצביעת מוצרים מפלדה מגולוונת הכנת השטח: בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור מוצרים שאינם מתאימים לצביעה. במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט חם בהתזה. התזת תערובת גרגירי פלדה ) GRIT (ANGULARבהרכב GH 50% + GL 50%בגודל 0.5- 1.0מ"מ. ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק. בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ. במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות ניר לטש גרעין .36לפי הנחיית הלקוח המוצר יפסל ויוחזר לגלוון. צביעה: איבוק בשיטת ה ( FRICTION) TRIBO -או לחלופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג ( HIGH BILD) HBבעלת תכונות OUT FREE GASING בעובי 60מיקרון לפחות בשכבה אחת .האבקה תהייה מתוצרת אוניברקול סידרה 7000 מאושרת לפי תקן G.S.Bהגרמני לדהייה או שווה ערך .הגוון לפי דרישת המזמין. קליה: קליה הדרגתית בתנור בהתאם לסוג המוצר ועובי החומר. טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 1850 -למשך 15דקות. קירור: קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד .אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של 350 - 400 Cלפחות. בקרת איכות: בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע. מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה. לפי דרישה תתבצע בדיקת אדהזיה באמצעות משרט במרווחים של 2מ"מ על גבי לוחיות ביקורת אשר יסופקו על ידי המזמין. אריזה: בהתאם למוצר ולדרישות המזמין. הערות: לאפוקול מערכת איכות המאושרת לפי תקן .ISO 9001,2000 מפרט זה אינו מתאים למוצרים העומדים פחות מ 1000 -מטר מהים או באוירה קורוזיבית. - 100 - 19.13 מפרט לצביעת חלקים מפלדה שחורה בשתי שכבות יסוד+עליון הכנת השטח: .1במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין ,באמצעות דטרגנט חם בהתזה .לחליפין ,באמצעות אלקלי חם בהתזה. .2התזת תערובת גרגרי פלדה ) 50% GRIT ( ANGULARמסוג 50% + GLמסוג GHבגודל 0.5-1.0מ"מ להסרת חלודה ולכלוך עד לדרגה SA 2.5לפי התקן השוודי. .3ניקוי באמצעות אוויר דחום של שאריות גרגירים ואבק. צביעה שיכבה :1 איבוק בשיטת ( FRICTION) TRIBOאו לחילופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס אפוקסי פוליאסטר צבע עשיר אבץ ) (85%בעובי 60מיקרון לפחות. קלייה: קלייה הדרגתית בתנור בהתאם לסוג המוצר ועובי החומר. טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 1800 -למשך 15דקות. הכנת שטח: התזת תערובת גרגרי פלדה ) 50% GRIT ( ANGULARמסוג 50% + GLמסוג GHבגודל 0.5-1.0מ"מ בעוצמה נמוכה לצורך חיספוס פני השטח ושיפור האדהזיה. ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק. צביעה שיכבה :2 איבוק בשיטת ה ( FRICTION ) TRIBO -או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה בעובי של 80מיקרון לפחות .הגוון לפי דרישת הלקוח).סוג האבקה יותאם לתנאים הסביבתיים(. קלייה: קלייה הדרגתית בתנור בהתאם לסוג המוצר ועובי החומר. טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 1800 -למשך 15דקות. קירור: קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד .אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של 350 – 400 Cלפחות. בקרת איכות: בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים. מדידת עובי הצבע ) מדגמית(. בבדיקת אדהזיה על גבי לוחיות ביקורת עם מסרט במרווח של 2מ"מ לא יהיה קילוף. לאפוקול מערכת איכות המאושרת לפי תקן .ISO9001,2000 הערה :עובי הצבע הרשום הינו עובי מינימלי. - 101 - 19.14 אופני מדידה ומחירים בנוסף לנאמר בפרק 19של המפרט הכללי יכללו המחירים גם את הנאמר להלן: א .קונסטרוקצית הפלדה (1המחיר כולל את הקונסטרוקציה ,בשלמותה ,מורכבת באתר לרבות פלטקות החיבור ופלטקות הקצה ,הברגים ,הריתוך ,אלקטרודות הריתוך, הפסדי פחת וכו' .קונסטרוקצית הפלדה תימדד לפי פרופילים נטו בלבד, בהתאם למשקל התיאורטי 7.85ט/מ"ק ,לפי התוכניות וטבלאות מוסכמות ,אך ללא חישוב משקל פלטקות החיבור ופלטקות הקצה, הברגים ,הריתוך ,אלקטרודות הריתוך ,הפסדי פחת וכד'. (2המחירים כוללים את הברגים ,הווים ,ניקוב ו/או קידוח החורים לברגים, חיתוך ,ריתוך וכו'. (3הברגים יהיו ברגים מגולוונים ומחירם כלול בהצעת הקבלן ,לרבות ברגים דרוכים בחוזק גבוה. (4ערגול פרופילי הפלדה כלול במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד. (5חלקי קונסטרוקציה ,הנמדדים ביחידות שלמות ,יכללו את פלטות העיגון והחיבור -הצמודים להם. (6מרישים דוגמת מרישי אגן או שווה ערך שהמשכיותם מתקבלת ע"י חפיפה התשלום נטו של המרישים ללא תשלום עבור החפיפות הנ"ל. (7עמודי הפלדה יכללו את המצע בבסיסם ,לצורך פילוס שטח העמדתם. (8מחיר קונסטרוקציות הפלדה כולל את ביטון הקונסטרוקציה לחלקי הבטון ,כמפורט. (9בקורות שבהן נדרשים לבצע חורים )כולל חיזוק סביב החורים( מחיר היחידה כולל את הכנתם. (10המחיר כולל ניקוי חול. ב .גלוון וצביעת קונסטרוקצית הפלדה גלוון וצביעת הקונסטרוקציה כמפורט לעיל יימדדו בנפרד. ג .מחיר תוכניות SHOP DRAWINGמושלמות המתארות את כל פרטי הביצוע ,חומרים, מידות וחיבורים של כל הפרויקט כלול במחיר היחידה ולא יימדד בנפרד. - 102 - - 70צנרת פלדה ,אביזרים וציוד מכני במכון שאיבה 70.1 כללי בתחנה ייעשו עבודות מינימליות של החלפת צנרת .הכוונה היא לטפל בצנרת קיימת ורק אם יתברר שחלק מהצנרת במצב גרוע ומסוכן להשאירה במצבה ,הצנרת תוחלף בצנרת חדשה. 70.2 צינורות פלדה 70.2.1סוג הצינורות הצינורות יהיו עשויים פלדה לפי ת.י 530.בעלי ע.ד ¼" .עם פזה חדה לריתוך וציפוי מלט פנימי. הצינורות יצבעו מבחוץ כמפורט להלן. 70.2.2חיבורי צנרת כל חיבורי הצנרת בעלי קטרים מעל " 3כולל יעשו באמצעות ריתוכים ו/או אוגנים המתאימים לתקן .D.T.S.Bצינורות קטנים מ 2" -כולל יחוברו באמצעות הברגות .הברגים יהיו מצופים קדמיום. מחירי היחידה לצינורות יכללו את כל העבודות וחומרי העזר לקבלת צינור מושלם מונח במקומו לרבות ,ריתוך,צביעה ,חבקים וחיזוקים לצינורות שאינם מפורטים בכתב הכמויות ,בדיקות לחץ ,צביעת כמפורט ,בדיקת 30% מהריתוכים וכו'. עבור ספחים בצינורות מעל " 2כולל ישולם בנפרד .ספחים לצינורות קטנים מ- " 1כולל יהיה כלול במחיר היחידה לצינורות. 70.2.3קונזולות ,מתלים וכו' הצנרת תוצמד לקירות ,תקרה ,מבני קונסטרוקציה אחרים וכו' באמצעות קונזולות ,מזחלות ,חבקים וכו' מיוצרים חרושתית דוגמת תוצרת " "UNISTRUTאו ש.ע .כל הקונזולות ,חבקים וכו' יהיו מפלדה מצופים קדמיום .במידה וידרש הקונזולות יצבעו בגוון לפי דרישת המהנדס .שטח המגע בין הצינור והחבק או הקונזולה ,יעטף ברפידת גומי עשויה EPDMאו ניאופרן. הקבלן יתאים את סוג הקונזולה ואפן ההרכבה :צמודה לקיר ,ניצבת ,תלויה לתקרה וכו'. גודל הקונזולות יחשב קונסטרוקטיבית על ידי ספק הקונזולות במידה והקונזולות המיוצרות חרושתית לא יתאימו לשאת את משקל הצנרת ,ייוצר על ידי הקבלן קונזולות מפרופיל מתכת לפי תכנית שתאושר על ידי המתכנן. הקונזולות המיוצרים ע"י הקבלן תגולבנה לאחר ייצורם. לפני הרכבת הקונזולות ,חבקים וכו' ,יובאו דוגמאות מכל סוג ומין ,לאישור המפקח .רק לאחר אישור המפקח לגבי סוג הקונזולה ,אופן השימוש מיקום וכו', תבוצע עבודת התקנת הקונזולות. עבור אספקת והתקנת הקונזולות וכל הנאמר בפרק זה ,לא ישולם בנפרד והעלויות עבור הנ"ל יהיו כלולות במחירי היחידה השונים לצינורות. - 103 - 70.2.4ריתוך הצינורות א .כללי כל הריתוכים יבוצעו ביד לפי שיטת הריתוך של קשת מתכתית מוגנת .פרט נוהל הריתוך ,כלומר ,מספר המחזורים בתפר ,קוטר האלקטרודה בכל מחזור ,עוצמת הזרם והמתח וכיוון הריתוך )כלפי מעלה ו/או מטה( יהיו לפי הוראות נוהל ריתוכים מאושר. אין להשתמש במכונת ריתוך עם שתי יציאות .כל רתך יעבוד במכונת ריתוך נפרדת. כל הכלים והציוד לריתוך יהיו מטיפוס שאושר ע"י המהנדס ויוחזק ע"י הקבלן במצב תקין וראוי לשימוש .מהדקי הארקה המחוברים יהיו כאלה שלא יפגמו בפלדת הצינור. השימוש באלקטרודות ממין מסוים יהיו טעונים אישור המהנדס בכל מקרה ומקרה. האלקטרודות תאוחסנה עד לשימוש בהן במיכלי האריזה המקוריים הסגורים באופן אשר ימנע ספיגת רטיבות ופגיעה מכנית בעטיפתן .אלקטרודות במיכלים שנפתחו ,תוגנה נגד רטיבות. אלקטורודות אשר ניזוקו או נרטבו או אשר טיבן נפגם באופן אחר, תפסלנה. האלקטרודות שנפסלו ,יסולקו מן האתר מיד עם דרישת המהנדס לעשות כן. ב .עבודות הכנה לריתוך צינורות קצות הצינורות יבדקו לפני ריתוכם לשלמותם ולצורתם העגולה הנכונה וכל הפגמים יתוקנו לשביעות רצונו של המהנדס. את קצות הצינורות העומדים לריתוך ,יש לנקות היטב מכל לכלוך, שמן ,שיירי צבע ואספלט ומכל חומר זר אחר העלול להשפיע לרעה על טיב הריתוך .שיירי צבע ושמן יש להסיר בנפט או בנזין. הריתוכים יהיו במישור ניצב לציר הצינור. ג .ביצוע הריתוכים הריתוכים יבוצעו בסיבוב )כשהצינורות מסובבים בשעת הריתוך( או במצב קבוע )כשהצינורות עומדים קבועים במקום בשעת הריתוך(. הריתוך בסיבוב יורשה רק בתנאי שתובטח שמירה על התאמת הצינורות ע"י סידור מתאים של אדנים וגלגלים המאפשר תמיכה וסיבוב יחד של שני הצינורות או יותר .ריתוך במצב קבוע יבוצע כשהצינורות נתמכים באופן כזה שמאפשר השלמת תפר הריתוך לכל היקפו. מחזור השורש )מחזור הריתוך הראשון( יבוצע בשני מצבים ,כאשר הצינורות עומדים קבועים במקומם .יש למעט ככל האפשר בהזזת הצינורות עד להשלמת מחזור השורש כולו. אחרי השלמת כל מחזור ומחזור ,יש לנקות את התפר היטב מכל סייגים ,קשקשים ולכלוך ,כמו כן ינוקו כנ"ל המקומות בהם מחליפים את האלקטרודות .את הניקוי אפשר לעשות ביד ,בעזרת פטיש ריתוך ומברשת פלדה ובלבד שניקוי יבוצע כנדרש לעיל עד למתכת בריאה ונקייה. עובי מחזורי המילוי יהיו בערך 3עד 3.5מ"מ ,בכפיפות להוראת נוהל ריתוך מאושר .גב התפר יבלוט בפני הצינור לא פחות מ 1.0 -מ"מ ולא יותר מ 1.5 -מ"מ .רוחב המחזור העליון יהיה בערך 4מ"מ גדול מרוחב הנעיץ שלפני הריתוך .כל חומר ריתוך יותר היטב עם המתכת היסודית עם המחזורים הקודמים .את התפר הגמור יש לנקות היטב במברשת פלדה. אין להתחיל בשני מחזורים באותו מקום .בעת ביצוע הריתוך בסיבוב, יהיה לוע הריתוך תמיד בגב הצינור או קרוב אליו. - 104 - ד .עבודות ריתוך שונות טיב ריתוך האגנים לצינורות יהיה בהתאם לנאמר בסעיף על ריתוך צינורות .בריתוך אגנים מתלבשים )) ,ON-SLIPירתך הקבלן נוסף לריתוך חיצוני ,גם ריתוך פנימי בתור פתח האגן .אגנים בעלי צוואר ריתוך ,ירותכו לצינורות למפורט לעיל "ריתוך צינורות" ,תוך התאמה מדויקת ומרכזית של האוגן כלפי הצינור .בריתוך האגנים יש להבטיח כי שטחי האטימה מחומר ריתוך או מכל פגיעה אחרת העלולה לקלקל את שטחי האטימה ,כגון טיפות התזה ,לכלוך וכו' .יש לתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה מוחלטת של האגנים. ספחים מוכנים כגון זויות וכו' ,ורותכו ע"י ריתוכים ישרים כמפורט לעיל "ריתוך צינורות" ,תוך הקפדה על התאמה מדויקת ועל מצבו הנכון של הספח. 30%מהריתוכים יבדקו בדיקה רדיוגרפית ע"י מכון התקנים או מכון אחר מוסמך אשר יאושר ע"י המפקח .בדיקה זו תהיה כלולה במחיר היחידה של הנחת הצינור ולא ישולם עבורה בנפרד. במקרה ובדיקה ראשונית זו לא תיתן תוצאות משביעות רצון ,יערוך המהנדס בדיקות רדיוגרפיות נוספות או דסטרוקטיביות. בנוסף לנ"ל ,המפקח יפקח באופן מתמיד על ביצוע עבודות הריתוך. המפקח יהיה רשאי על סמך בדיקותיו ושיקול דעתו הבלעדי ,לפסול ריתוכים ,לקבוע אופן ביצוע ריתוכים ,להפסיק עבודת רתכים לא מקצועיים ,לדרוש בדיקות ריתוכים ולהורות על כל פעולה שיש לעשותה/להימנע ממנה בקשר לריתוך הצינורות. כל ההוצאות שעשויות להיגרם לקבלן כתוצאה מפיקוח על עבודות הריתוך ,יהיה על חשבון הקבלן. כל הבדיקות הרדיוגרפיות ,התיקונים ובדיקות נוספות יהיו על חשבון הקבלן. ה .הדרישות לטיב הריתוכים בבדיקות רדיוגרפיות הפגמים העלולים להופיע בריתוכים הם: (1חוסר חדירה וחוסר היתוך. (2שריפה. (3מובלעות סייגים. (4נקבוביות או בועות גז. חוסר חדירה וחוסר היתוך מותרים במקרים הבאים: * אורכו של כל פגם מהסוג הזה לא יעלה על 15מ"מ. * אורכם הכללי של כל הפגמים מהסוג הזה בקטע שאורכו 20ס"מ ,לא יעלה על 15מ"מ. * המרחק בין פגמים בודדים יהיה לפחות 10ס"מ. בכל מקרה שהריתוך אינו עומד בתנאים הנ"ל ,יש לחתוך את הריתוך ולבצע מחדש. שאר הפגמים מותרים בתנאים מסויימים וניתן לתקנם .התיקונים ייעשו בהתאם להוראות המהנדס .סדקים אינם מותרים בשום מקרה. ו .התקנת האביזרים לפני התקנתם יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך שחדר לתוכם. במיוחד יש לנקות את שטחי האטימה. בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים. ההתאמה בין האביזרים לבין הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת .לא תורשה התאמה ע"י מתיחות ברגים בכוח או בכל דרך שתגרום למאמצים פנימיים באביזרים או באגנים. - 105 - ריתוך האגנים לצינורות יבוצע בהתאם למפורט למעלה .האגנים יסודרו כך שחוריהם יהיו סימטריים לגבי ציר אנכי העובר בתוך הצינור .לפני ההתקנה ינוקו שטחי האטימה מכל לכלוך וחומר אשר עלול לגרוע מאטימות החיבור. טיב הברגים ותוצרתם יהיו טעונים אישור המהנדס .הברגים יהיו מצופים קדמיום .יש להשתמש אך ורק בברגים בקוטר הנכון .אורך הברגים לכל מגוף יהיה אחיד ומספיק כדי להבטיח שלאחר סגירתם, יבלוט קצה הבורג מהאום בשיעור של חוט תבריג אחד לפחות ,אך לא יותר מ 3 -חוטים .מתיחת הברגים תיעשה במצולב ותהיה הדרגתית ואחידה. לאטימה בין האגנים ישמש אוטם אחד בלבד .אם לא תקבע דרישה אחרת ,יהיו האטמים מהטיפוס הטבעתי ,כלומר היקפם החיצוני יגיע עד לחורי הברגים וקוטרם הפנימי יהיה זהה לקוטר הפנימי של הצינור .האטמים יהיו מייצור חרושתי ויתאימו לטמפרטורת מים עד 120מעלות צלסיוס .אסור בהחלט לחתוך את האטמים ע"י מכות פטיש על גבי האוגן .בעת ההרכבה יהיו האטמים נקיים בהחלט .אין להשתמש באטם אלא פעם אחת בלבד. - 106 - 70.2אביזרים 70.2.1דרישות טכניות לאביזרי בקרה - גוף יצקת לפי ISO - PN ציפוי פנימי אמאיל אוטם EPDM מדף נירוסטה ציפוי חיצוני אמאיל חרושתי בעובי כולל 400מיקרון. 70.2.2מגופים מגופים גדולים מ 3" -כולל ועד " 12יהיו מגופי טריז עם ציפוי אמאיל פנים וחוץ מתאימים ללחץ עבודה 16אטמ' לפי ת.י .כדוגמת דגם RSVתוצרת רפאל ,או ש.ע. 70.2.3שסתומים אל-חוזרים השסתומים יהיו שסתומי אל חוזר אקטיביים ומגוף בקרת משאבות מאוגנים ,מיצקת ברזל ,דוגמת תוצרת "ברמד" דגם 740 - QFV- IS - 20עם בקר אלקטרוני משאבה/אל חוזר .BR - 740 - E 70.2.4שסתומי -אוויר כל שסתומי אויר יתאימו למים .האוגן העליון של השסתומים יכלול פתח יציאה עם הברגה ,המתאימה לחיבור צנרת לניקוז ההתזות. נקודת-אויר תיסתעף מקו הסניקה על -ידי מופה ") ,φ2או זקף ריתוך בהתאם למפורט בתכניות( החודרת לחור ומרותכת לצינור מסביב .נקודת האויר תכלול את המופה כנ"ל, ניפלים כפולים ,הסתעפות ") φ2" X 1/2רק לקינטיים עבור מדי -לחץ( ,מגוף בהברגה "φ2 מסגסוגת נחושת ,בהתאם לתוכניות ולפרטים העקרוניים שבתוכניות .כל נקודת-אויר תכלול כמו כן קטעי הצינורות המגולבנים " φ2לניקוז מי ההתזה.שינוי כיוון לנ"ל ייעשו ע"י הסתעפויות " "Tאו "צלב" עם פקקים לצורכי ניקוי .קטעי הצינורות יהיו מגולבנים, מדרגה ב' )בינוני( 70.3ספחים הספחים מעל " 10יהיו מייצור חרושתי בלבד עם ציפוי מלט פנימי ופזה חדה לריתוך. בעובי דופן "¼. הספחים בקוטר " 8ופחות יהיו כנ"ל בעובי ".7/32 70.4ציוד השאיבה .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 המשאבות תהינה משאבות טורבינה רב דרגתית ,אנכית לספיקה של 250מק"ש לגובה 80מ' ,יעילות .84% המשאבות מיועדות לעבוד במהירויות משתנות עם ממיר תדר ולכן העקומות צריכות להיות תלולות המאפשרות עבודה עם ממיר תדר .המזמין יוכל לפסול כל משאבה שטווח העבודה שלה )במהירות מינימאלית ומקסימאלית של המנוע( אינו מתאים לדעתו ליעוד המשאבה. המנועים יהיו שקטים במיוחד -עוצמת רעש מקסימלית 75דציבל מדודה במרחק 1.0מ' מהמנוע. המשאבה והמנוע יהיו בעלי 1450סל"ד .המנוע יכסה את כל טווח העקומות במהירויות שונות. המנועים החשמליים יהיו מנועים סגורים לחלוטין TOTAL ENCLOSED ) TEFC (FAN COOLEDבדרגת אטימות ,IP55בידוד .CLASS F אטם מכני מאוזן מסוג קרטריג' עשוי סיליקון קרביד לפי תקן EN12756 ) (DIN24960לשעבר ו ISO3069-שניתן להחליפו ללא פירוק המנוע מהמשאבה .מבנה תא האטם יבטיח אי הצטברות אוויר באזורים הקריטיים הסמוכים לאטם. חומרי המשאבה יתאימו למי שתיה ).(WRAS CERTIFIED המשאבה תתאים לנוזל בטמפרטורות בין º30Cעד .+º120C חיבור היניקה והסניקה ע"י אוגנים. - 107 - 70.5 בדיקת רעש הקבלן יבצע בדיקות הרעש תבוצענה כמפורט: לכל יחידה בנפרד -במרחק 1.0מ' לשלוש היחידות יחד בתוך המבנה. לשלוש היחידות יחד בחצר המבנה מרחק 1.0מ' מול הטריז בדלת. לשלוש היחידות יחד מול בשער לחצר. לשלוש היחידות יחד מרחק 20מ' מהשער. לשלוש היחידות יחד ליד חלון הבית הקרוב ביותר. -לשלוש היחידות יחד בחצר לאחר הקיר האקוסטי. 70.6 בדיקת אופיין המשאבה אופיין המשאבה )ספיקה נגד אומד במהירויות מנוע שונים( ייבדק במעבדה מוסמכת )חב' המחדש וכו'( .הבדיקה תבוצע לפני הבאת המשאבה לשטח בנוכחות ומפקח ונציג המזמין. עבור בדיקת אופיין המשאבה ישולם בנפרד לפי סעיף בכתב הכמויות. 70.7 מנומטרים המנומטרים יהיו מטיפוס "דנפוס" ללחץ 10אטמ' ויותקנו עם ברז 3דרך "½. קוטר המנומטר יהיה 10ס"מ עם סקלה של 320מעלות מכוייל ל 16 -אטמוספירות. 70.8 בדיקות לחץ א .כל מערכת הצנרת תבדק בדיקת לחץ ב 10.0 -אטמ' .לאחר שטיפת המערכת ניקויה והוצאת גופים זרים וכו' בצנרת יועלה הלחץ במערכת עד 10.0אטמ' וישמר במשך 6 שעות. כלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורה בנפרד. ב .אופין המשאבות והמנועים תאור (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 250מק"ש ספיקה בנקודת עבודה 80מ' עומד בנקודת עבודה 84% יעילות הידראולית בנקודת עבודה 110מ' עומד נגד מגוף סגור הספק מנוע )ההספק יתאים למשאבה לפי המלצות היצרן אך לא פחות מ60 -כ"ס( 1450סל"ד מהירות סיבוב מנוע מינימאלי 75דציבל רמת הרעש במרחק 1.0מ' מהמנוע - 108 - 70.9הפעלה ואחריות א. כללי הקבלן יהיה אחראי להתנעת הציוד ,להפעלתו הנסיונית ,לתיקונים ולהפעלתו הסדירה של הציוד .אם רשת החשמל וחיבוריה ו/או הצנרת וחיבוריה יותקנו בידי אחרים ,תיתכן הפסקה בעבודת הקבלן והוא יוזמן לשם התנעת הציוד והפעלתו כאמור לאחר שהקבלנים האחרים השלימו את עבודתם .על הקבלן יהיה לבדוק את החיבורים שנעשו בידי אחרים ובמיוחד עליו לוודא שחיבורי החשמל נעשו כך שהמנוע יסתובב בכיוון הנכון. ב .הפעלה נסיונית .1כללי בגמר הרכבת חלקי המערכות ,הקווים והציוד והתקנתם ,יופעל הציוד הפעלה נסיונית בשלבים ובשלמות ,ותוך כדי כך תיבדק תקינות פעולתו .לפני ההפעלה תיבדק סיכת המסבים ,ובתי הממסרות ימולאו בשמן ממסרות .אם יידרש הדבר ,ינקה הקבלן נקוי יסודי כל המסבים ,המיכלים ובתי הממסרות וימלאם בשמני סיכה מתאימים. ההפעלה הנסיונית הראשונה תיעשה בנוכחות המהנדס ובנוכחות נציג היצרן. בעת בדיקת ההפעלה יבוצעו הכיוונונים והוויסותים הנדרשים ,כולל הרצה לתקופה של לפחות שבועיים כדי לוודא את תקינות פעולתן של כל המערכות. .2תיחול ) (PRIMINGשל המשאבה אין להתניע משאבה אלא כשהיא מלאה לגמרי .בית המשאבה וצינור היניקה חייבים להיות מלאים וכל האויר יוצא מהם לפני ההתנעה .ללא תיחול כזה לא תשאב המשאבה כראוי וחלקיה הפנימיים התלויים בסיכה הנשאב עלולים להנזק אם המשאבה תופעל ביבש. .3התנעה לפני ההתנעה יוודא הקבלן שישנה כמות מספקת של נוזל במקור ההספקה ולאחר מכן יתחל את המשאבה כאמור לעיל .בהתנעה הראשונה ובכל המקרים כשאין לחץ מצד הסניקה יש לסגור את הצנור שבצד זה .עם ההתנעה יבדוק הקבלן שהמנוע מסתובב בכוון נכון ,אחרי זה יש לפתוח לאט ובהדרגה את המגוף שבצד הסניקה עד אשר יושגו הספיקה והלחץ הרצויים. מכפשי גובתות המלוי ייסגרו עד אשר הנוזל הנשאב יטפטף טיפטוף מתמיד. לאחר שעה ראשונה של הנעת הציוד יבדוק הקבלן את המיסבים וגובתות המלוי אם לא התחממו יותר מדי. ג. קביעה ע"י פינים אחרי שהיחידה היתה בפעולה כ -100שעות ,יש לבקר סופית אם איזון המשאבה לא נפגם עקב דפרומציות של הצנרת או כל סיבה שהיא .אם האיזון הוא נכון או אחרי תיקונו ,לפי המקרה ,יש לקבוע את המשאבה ואת המנוע ע"י פינים לטבלת היסוד .מיקום הפינים הוא חשוב מאד ויש להשיג את הוראות היצרן בנדון. במקרה ובתקופת הבדק ,כמוגדר בתנאי החוזה ,תמצאנה שגיאות ו/או מגרעות אשר לא נתגלו בשעת בדיקות הבקורת וההפעלה הנסיונית ,ואשר נגרמו כתוצאה מליקוייים בביצוע ו/או משימוש בחמרים גרועים של הקבלן ,יהיה על הקבלן לתקן את כל השגיאות והמגרעות ,מיד ועל חשבונו .כן ישא הקבלן באחריות לכל נזק ישיר ועקיף שייגרם כתוצאה משגיאות ומגרעות בהרכבת הציוד שבאשמת הקבלן. - 109 - 70.10אחריות הקבלן לאחר מסירת המתקן הקבלן ימסור ערבות בנקאית של 5%מערך החשבון הסופי הכולל ערך הציוד המיובא מחו"ל ועבודות בארץ לכל תקופת הבדק אשר נקבעה לשנתיים .ערבות זו היא תנאי לקבלת כל הכסף המגיע לקבלן בסיום העבודה. במידה ויתגלו במהלך תקופת הבדק ליקויים ופגמים בהפעלה נכונה של המערכת מתחייב הקבלן לבדוק את הציוד תוך 48שעות מהודעת המזמין ,ולהחליף ולהתקין על חשבונו כל חלק פגום תוך 10ימים לאחר הודעת המזמין .כמו כן מתחייב הקבלן ועל אחריותו לתקן כל תיקון שיידרש לשם פעולתה התקינה והיעילה של תחנת השאיבה וזאת על חשבונו ועל אחריותו. במשך כל תקופת הבדק מתחייב הקבלן לבצע ביקור חודשי על מנת לוודא את הפעלתה התקינה של המערכת .נציג הקבלן ימלא דוח ביקור .תקופת הבדק תהיה בהתאם לאמור בכרך א' והקבלן יבצע את כל התיקונים ויספק את כל חלקי החילוף על חשבונו במשך תקופה זו. לאחר תקופת הבדק ,מתחייב הקבלן לספק על חשבונו ועל אחריותו תוך 45יום מתאריך ההזמנה בכתב ע"י המזמין כל חלק מחלקי חילוף על מנת לאפשר המשך הפעלה תקינה של המערכת ,וזאת לתקופה של לפחות עוד 10שנים ,וזאת תמורת תשלום לפי המחירון הנהוג בשעת התיקונים. אי מסירת החלק כמוגדר להלן ,מהווה הפרת החוזה ,ובמקרה זה מתחייב הקבלן לפצות את המזמין על הנזק שנגרם כתוצאה מכך ,לרבות נזקים עקיפים כגון :הוצאות עבודות תיקונים ע"י קבלן אחר ,בלאי או כל נזק אחר למתקן ,וכל תביעת צד ג' בגין אי מסירת החלק. 70.11המונח "שווה ערך" א. ב. ג. לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה ערך". המונח "שווה ערך" כרשום לעיל ו/או אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ,פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב .טיבו, איכותו ,סוגו ,צורתו ואפיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המתכנן ומנהל הפרוייקט. החליטו המתכנן ומנהל הפרויקט לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המתכנן ו /או מחירו ו/או איכותו פחותים מהמוצר שצוין במפרט ו /או בכתב הכמויות ,יהיה רשאי לקבוע את שוויו של המוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור לחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע במפרטים ו /או בכתב הכמויות. ההפחתה בין המוצר המאופיין והמוצר שאושר כשווה ערך יהיה ההפרש בין המחירים הקטלוגיים של שני המוצרים ללא התייחסות להנחות הניתנות ע"י הספקים. - 110 - 70.12אחריות ושרות 70.12.01 70.12.02 תקופת האחריות – בדק תקופת האחריות תחל עם גמר תהליך הקבלה וקבלת תעודת השלמה. הקבלן יהיה אחראי לטיב הציוד והעבודה ,למשך 24חודשים מתאריך הקבלה. הקבלן יהי האחראי לטיב הציוד למשך 36חודשים מתאריך קבלת המתקן ללא הסתייגויות :מתן "תעודת גמר". במשך תקופה זו יבצע הקבלן שרותי אחזקה מונעת כולל שגרת בדיקות ביקורים ותיקון תקלות -כל זאת ללא תשלום נוסף. הקבלן יהיה אחראי לטיב הציוד כמפורט להלן: לוחות חשמל 36חודש. ציוד מכני חשמלי מכל הסוגים :משאבות 36חודשים אביזרים מכל הסוגים כגון מגופים ,אל חוזרים ,שסתומי אוויר וכו' – 36חודשים משנה תדר 60חודש. הגדרת תקלה כל שיבוש ו/או תקלה בציוד ו/או בהתקנתו ו/או הפרעות מתמשכות ו/או תפקוד לקוי ו/או לא מותאם ו/או חסר כלשהו ביחס לדרישות המפרט. כולל הפרעות בתקשורת )לגבי מערכות הכוללות תקשורת(. 70.12.03 - היקף השרות והאחריות לקבלן תהיה אחריות מלאה לגבי כל הציוד והעבודות שיבוצעו על ידו .בשל אופי המערכת תלותה בתנאי הסביבה ומורכבותה ,לא יוכל הקבלן לטעון כנגד המזמין או לדרוש תשלום נוסף בגין "קריאות שווא". השרות יכלול תיקון כל תקלה עפ"י הגדרתה לעיל כולל כל הציוד והעבודה הנדרשת עד וכולל תיקון התקלה והפעלה מחדש. לצורך ביצוע התיקונים יהיו ברשות הקבלן -בארץ -כל חלקי החילוף הדרושים ובכמות הדרושה -לפחות עפ"י המלצת היצרן. נדרש עבור כל ציוד שיסופק ,ע"י הקבלן או ספק משנה שלו ,שתהיה נציגות רשמית בארץ וברשותה :חלקי חילוף ,מעבדת שרות ,אנשי שירות וביכולתה לספק את מלוא השירות והגיבוי הטכני הנדרשים במסגרת מכרז זה. 70.12.04נוהל מסירת הודעה על תקלה הקבלן ימסור למזמין מספר טלפון סלולרי ומספר טלפון ,המחובר למזכירה אוטומטית )להלן -קו הקשר( ויודיע למזמין על כל שינוי בקו קשר זה .קו הקשר יהיה פתוח 24שעות ביממה בכל ימות השנה )למעט שבתות וחגים( .הקבלן יהיה בר השגה מיידית בקו הקשר במשך כל ימי העבודה מ 08:00 -בבוקר עד 17:00אחה"צ .ביתר הזמן יוכל המזמין להשאיר לקבלן הודעה בקו הקשר. הודעה שנמסרה בקו הקשר בשעות העבודה הרגילות ) 08:00עד (17:00תיחשב כהודעה שתקבלה עם מסירתה .הודעה שנמסרה בקו הקשר שלא בשעות העבודה ולא נתקבלה מיידית ע"י הקבלן תחשב כהודעה שנתקבלה בשעה 08:00למחרת. 70.12.05זמני תגובה לתקון תקלות עם קבלת הודעה על תקלה יחל הקבלן מיידית בטיפולים הדרושים לצורך תיקונה .הקבלן יתמיד בעבודתו עד לתיקון התקלה. במידה ותיקון התקלה נמשך מעבר לפרק הזמן המאפשר את השמשת המערכת כמצויין בהמשך ,יתקין הקבלן רכיב או יחידה חלופית ויחזיר את המערכת לפעולתה התקינה בהיקף מלא. זמני תגובה לתיקון תקלה 24 -שעות ממועד קבלת ההודעה )לא כולל שבתות וחגים(. - 111 - 70.12.06 יומן שרות הקבלן ינהל "יומן שרות" ,בו ירשמו מהות התקלות וזמני התיקונים. הקבלן יחתים את נציג המזמין בגמר הטיפול בקריאת השרות. עותק ראשון של היומן יוגש למזמין כל 3חודשים )עותק שני ישאר ברשות הקבלן(. 70.12.07 ערבות למימוש האחריות למימוש האחריות ייתן הקבלן עם סיום העבודה וקבלת המערכת ,ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למשך תקופת האחריות .גובה הערבות ותנאיה עפ"י תנאי החוזה 70.12.08 בדק וטיפול לפני סיום תקופת האחריות חודש לפני סיום תקופת האחריות יערוך הקבלן ,בתאום עם המזמין ,בדיקה וטיפול יסודיים לגבי כל הציוד והעבודות לשביעות רצונו של המזמין. ביצוע סעיף זה לא יהיה כרוך בכל תשלום נוסף או מיוחד. - 112 - דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה נספח ב' כתב כמויות - 113 - נספח ב' כתב כמויות כללי )(1 את רשימת הכמויות והמחירים יש לקרא יחד עם תיאור העבודה ומפרט טכני מיוחד רואים את התיאורים המלאים על כל פרטיהם ,כפי שהם מובאים במפרט מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים ברשימת הכמויות מחירים .הדגשת פרט מסוים הכלול בתיאורים תמציתיים אלה ,בסעיף כלשהו ,ברשימת-הכמויות ,אין בכוחו לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי יתר הסעיפים בהם הדגשה זו או אחרת חסרה. )(2 בעל ההצעה ימלא את כל הפרטים בדפים המצורפים למכרז ויצרף את כל הנתונים שנתבקש להגיש עם ההצעה .אי מילוי ההוראות עלול לגרום לפסילת ההצעה .אין להוסיף כל הערה או תיקון בכתב כמויות. )(3 על בעל ההצעה למלא בדיוק את המחירים והסכומים ליד כל סעיף. )(4 כל סעיף שעל-ידו לא מופיע מחיר ,יתפרש ככלול במחירים של סעיפים אחרים. )(5 בעל ההצעה יחתום את שמו על כל דף של רשימת הכמויות ,ועל גיליון הסיכום. )(6 סעיפים שלפי דעת מגיש ההצעה כוונתם אינה ברורה די צרכה ,יש לברר עם המהנדס לפחות 5ימים לפני מועד כתיבת המכרז .תשובות לקבלנים יינתנו בכתב בלבד .לפני הגשת ההצעה. לאחר הגשת ההצעה וחתימת החוזה תחייב דעתו של המהנדס. )(7 רואים את הקבלן כאילו התחשב ,עם הצגת המחירים ,בכל התנאים המפורטים בחוזה זה על כמסמכיו .המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות מלוי התנאים הנזכרים באותם מסמכים ,על כל פרטיהם ,אי -הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא שמש כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. אם לא צוין במפורש ברשימת הכמויות ,יראו את המחיר המוצע בעד סעיף כלשהו ,לפי רשימת הכמויות ומחיר החוזה כולו ,ככוללים את הערך: א .כל החומרים הדרושים כולל הפחת ,ובכלל זה מוצרים מוכנים ,חומרי עזר וכיו"ב ,בין אם נכללו במסמכי המכרז/חוזה או לא. ב .כל העבודה הדרושה לרבות ניהול העבודה בפיקוח מקצועי ,לשם ביצוע מושלם של כל סעיף בהתאם לתנאי החוזה ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הנזכרות בפרט ו/או המשתמעות ממנו. ג .השימוש בכלי-עבודה ,מכשירים ,מכונות ,כלי-רכב ,פיגומים ,מבנים ארעיים וכל ציוד אחר ,לרבות הוצאות הרכבתם ,אחזקתם במקום העבודה ופירוקם בגמר העבודה ,הוצאות לתיקונים ,דלק ,שמנים ,סיכה ושכר נהגים ,מכונאים וכו'. ד .הובלת חומרים וציוד למקום העבודה ,לרבות החזרת הציוד ,ובכלל העמסתם ופריקתם וכן הסעת העובדים למקום העבודה וממנו. ה .אחסנת החומרים והציוד ושכר המחסנאים והרשמים. ו .כל עבודות בעלות אופי ארעי באתר הבנייה ,כגון :מבני-עזר ,ניקוז זמני, הקמת פגומים ,עבודות אחזקה וניקוי בתקופת הביצוע ,מדידות ,סימון, אחזקתם במצב תקין ומתוקן ,צנרת וחיבורי מים ,ביוב ודלוחין זמניים, צינורות זמניים למיכלי מים ,גידור זמני ואמצעי בטיחות אחרים ,הגנה וכיסוי חלקי מבנים ,סילוק מי גשם והגנה משיטפונות ,סילוק עודפי חומרים ופסולת מאתרי הבנייה. ז .שכר שומרים והוצאות שמירה אחרות. ח .תשלומים בעד מים וחשמל לבנייה. ט .אספקת דגמים לבדיקות ואישורים. י .הוצאות תיקונים בתקופת הבדק. יא.תיאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח. - 114 - יב .דמי ביטוח למיניהם ,ערבויות ,מיסים מממשלתיים ומיסים מוניציפלים החלים על הקבלן ,מיסים לקרנות והטבות סוציאליות ,הקצבות לנזיקין ופיצויים של נזיקין לסוגיהם ,כמפורט בתנאי החוזה ,מס קנייה ,מכס ,בלו, וכל ההיטלים האחרים המתחייבים לפי החוק. יג .כל יתר ההוצאות באתר הבנייה שתנאי החוזה מחייבים אותו ו/או הקשורות איתם ו/או הנובעות מהן-הישירות והעקיפות ,המוקדמות והמקריות. יד .הוצאות כלליות של הקבלן. טו.הוצאות מימון ורווח. )(8 כל פרט המסומן בתוכניות ואינו כלול ברשימת -הכמויות יראה ככלול במחירים שיוצעו ע"י הקבלן ,כמו-כן ,כל סעיף הכלול בתיאור הטכני וברשימת-הכמויות ואינו מסומן בתוכניות ,יראה ככלול במחירים שיוצעו על-ידי הקבלן. )(9 הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות הינן אלא אומדן בלבד של כמויות העבודה ,ואין לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה. ) (10הכמויות שבוצעו למעשה תקבענה על-סמך מדידות .הקבלן חייב להודיע ולאפשר מדידת הכמויות באתר טרם שכיסה חלק מסוים מהעבודה .לא עשה כך ,עליו יהיה להסיר את הכיסוי ולנקוט באמצעים הדרושים כדי לאפשר מדידה תקינה של כל הפריטים הרשומים בכתב-הכמויות. המדידות תרשמנה בדפי מדידות ותחתמנה על-ידי בא כוח המזמין והקבלן .על הקבלן לספק על-חשבונו את כוח-האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות. ) (11אם תוך בדיקת ההצעות על-ידי המהנדס תתגלנה טעויות בכפל או בסיכום ,יראה המהנדס את מחירי היחידה כנכונים ויתקן את הסכומים בהתאם. ) (12המזמין רשאי לשנות את הכמות המופיעה בכל סעיף בכתב הכמויות וכן לבטל סעיפים קיימים וזת מבלי שלקבלן תהיה דרישה לשינוי במחיר. - 115 - שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: מכרז 23/03/2014 דף מס'001 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף תאור מספר סעיף יחידה כמות מ ח יר יחידה סה"כ פרק 01עבודות עפר תת פרק 01.1חפירה ומילוי עדכון 20.3.2014 - 01.1.010 חפירה זהירה לגילוי יסודות בנין קיים ,חשיפת היסודות והקורות לצורך יציקת יסודות המבנה החדש לרבות סילוק קרקע עודפת למקום שפך מאושר ע"י הרשויות . מ"ק 01.1.020 חפירה ו/או חציבה בתחום התחנה וסביב גדר התחנה מבחוץ להרחבת המעבר והסדרת שיפועי קרקע סביב התחנה כולל פינוי חומר עודף ופסולת לאתר מאושר מ"ק 01.1.030 חפירה ו/או חציבה למתקנים מתחת למפלס הקרקע בעומק עד 2.0מ' כולל יסודות ,קורות, תעלות וכו' ומילוי חוזר בשכבות מהודקות או פינוי חומר עודף לאתר פסולת מאושר מ"ק 01.1.040 חפירה ו/או חציבה לדודים בתוך המבנה לעומק עד 5.0מתחת למפלס הקרקע באמצעים מיוחדים כגון מקדח מופעל ביד או בעבודה ידנית וכו' ומילוי חוזר בשכבות מהודקות או פינוי חומר עודף לאתר פסולת מ א וש ר מ"ק 01.1.050 חפירה כללית בשטח עבור משטחי בטון, החלפת קרקע ,קורות יסוד וכו'. מ"ק 01.1.080 מצע סוג א' מפוזר ומהודק בשכבות של 20ס"מ לצפיפות 98%מוד.אש.או .מתחת לרצפת התחנה ובמשטחים סביב התחנה מ"ק ומילוי חפירה לתחנה 26.00 100.00 6.00 10.00 4.00 10.00 סה"כ 01.1חפירה ומילוי סה"כ 01עבודות עפר הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ002/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'002 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף תאור מספר סעיף יחידה כמות מ ח יר יחידה סה"כ פרק 02עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.1עבודות בטון 02.1.020 מצע בטון רזה ב ,20-בעובי 5ס"מ. מ "ר 50.00 02.1.030 יריעות פוליאתילן מעל בטון רזה בעובי 0.6 מ"מ מ "ר 50.00 02.1.050 בטון ב 30-ביסודות בגדלים שונים ועמודונים מ"ק 10.00 02.1.070 בטון ב 30-בקורות יסוד/מסד יסודות לגדר במידות משתנות מ"ק 9.00 02.1.080 בטון ב 30-ביסוד לגנרטור כולל קיטום פינות וביצוע תפר בין רצפה קיימת/חדשה לרבות איטום באלסטוסיל מ"ק 3.00 02.1.090 מרצפי בטון ב 30 -בעובי 25ס"מ ,יצוקים מעל למצעים מהודקים. מ "ר 37.00 02.1.100 תפר הפרדה בין רצפות קיימות וישנות ,בין יסוד גנרטור לרצפות לרבות קלקר בעובי 3 ס"מ ואיטום התפר בחומר גמיש מטר 02.1.110 עיבויי בטון מתחתית הרצפה ומרצפי בטון, לרבות חפירה בשיפועים. מ"ק 1.00 02.1.130 קירות בטון ב 30 -בעובי 20-30ס"מ במבנה ובמתקנים שונים כגון מאצרה למיכל סולר מ"ק 25.00 02.1.190 תקרת בטון בעובי 20ס"מ. מ "ר 27.00 02.1.250 עמודי בטון במידות שונות. מ"ק 1.00 02.1.260 רמפות בטון במידות שונות. מ"ק 0.80 02.1.290 מעקות בטון סביב הגג ופתחים ,לרבות שקע תחתון וזיז עליון משופע. מ"ק 2.00 02.1.380 הארקת יסוד לפי הוראות יועץ החשמל. קומפ' 1.00 02.1.400 יציקת בטון סביב דוד חדש עשוי פיברגלס בקוטר " 20בעומק כ 4.5-מ' בעובי 10-20ס"מ בעומק כ 5.0-מ' כולל תבניות מול הקרקע ויציקה מול התבניות והדוד ,זיון לפי הפרטים הכל קומלט כמפורט בתכניות קומפ' 30.00 3.00 להעברה בתת פרק 02.1 הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ003/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'003 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף מספר סעיף יחידה תאור כמות מ ח יר יחידה סה"כ מהעברה 02.1.410 גומחה למוני חברת החשמל בנויה על גבול הגדר מחוץ לגדר לפי פרטי חברת החשמל כולל תאום עם החברה לגבע מיקום וגודל קומפ' 1.00 סה"כ 02.1עבודות בטון תת פרק 02.6פלדת זיון 02.6.020 מוטות פלדה מצולעים לזיון בטון. טון 7.00 02.6.030 רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון. טון 1.00 סה"כ 02.6פלדת זיון סה"כ 02עבודות בטון יצוק באתר הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ004/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'004 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף תאור מספר סעיף יחידה כמות מ ח יר יחידה סה"כ פרק 05עבודות איטום תת פרק 05.1איטום גג 05.1.020 איטום הגג חדש וישן כולל טיפול נקודתי בגג קיים לאפשר הנחת האיטום החדש ,לוחות פוליסטירן P-30בעובי משתנה +בטון בעובי 5ס"מ +רשת פלדה מרותכת + #5@20/20 יריעה ביטומנית משופרת בפולימר S.B.S בעובי 5מ"מ עם שריון לבד פוליאסטר במשקל 250גר'/מ"ר ואגרגט עליון מוטבע על פני היריעה +רולקות בטון מעוגלות ויריעות חיזוק ברולקות. מ "ר 05.1.030 צינור גשם גלוי על הקיר עשוי צינור בקוטר " 4עם ציפוי מלט פנימי וצביעה חיצונית כולל ספחים ,מעבר דרך המעקה סביב הגג,אביזר קליטה בגג עשוי יצקת תוצרת חב' ,SMITH אגנית טרומית מתחת למוצא ,הכל קומפלט לקבלת צינור מי גשם מושלם קומפ' 80.00 3.00 סה"כ 05.1איטום גג סה"כ 05עבודות איטום הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ005/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'005 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף תאור מספר סעיף יחידה כמות מ ח יר יחידה סה"כ פרק 06נגרות חרש תת פרק 06.1דלתות דלת בטחון מס' ד" 1 -רב בריח" בכניסה למבנה ברוחב כ 1.3-מ' ,גובה 2.1מ דו כנפית ,כולל מגנט אזעקה ,השלמות יציקה משני צידי הדלת,לפי הכל קומפלט 06.1.010 קומפ' 1.00 06.1.015 דלת מתכת ברוחב 1.0מ' לחדר חשמל ד3- יח' 1.00 06.1.040 דלת עשויה פח דו שכבתי ודו כנפית מס' ד 2-במידות 141/235ס"מ. יח' 1.00 06.1.070 דלת פח דו שכבתי ודו כנפית מס' ד 3-במידות 200/235ס"מ. יח' 1.00 06.1.090 חלון פלדה לחדר הגנרטור מס' ת1- ברשימת חלונות במידות 220/260ס"מ. יח' 1.00 06.1.160 חלון רפפות קבועות מפח פלדה מס' ת2 במידות 120/73ס"מ ,לרבות גילבון וצביעה. יח' 10.00 06.1.170 מיגון פתח האוורור של חדר הגנרטור כולל שלוש קורות U 160X80מותקנות בחל הפנימי של פתח האוורור כולל התקן עיגון לקיר בהתאם לפרט מ 1-בתכנית 12/2277/050 קומפ' 1.00 סה"כ 06.1דלתות תת פרק 06.2אלמנטים מפלדה ונירוסטה 06.2.030 מכסה עשוי נירוסטה במידות כ100 X 100 - ס"מ לרבות מסגרת על גג המבנה מעל פתח להוצאת המשאבה ,לרבות מסגרת נירוסטה,צירים שקועים,סגר ומנעל הכל כמפורט וכנדרש לפי תכנית יח' 06.2.040 מכסה כנ"ל עשוי נירוסטה במידות כX 80 - 80ס"מ לפתח עליה לגג ,לרבות מסגרת נירוסטה,צירים שקועים,סגר ומנעל הכל כמפורט וכנדרש לפי תכנית יח' 06.2.130 סולם נירוסטה 316לעליית ברוחב 50ס"מ עם מדרכים דוגת דגם STEPBLOCKמשווק ע"י "סקופ" ,כלוב ביטחון ,מאחזי יד וכו' לפי פרט בתכנית מטר 4.00 06.2.140 שבכות נירוסטה 316SSעל תעלות כולל מסגרת בהתאם לפרט מ "ר 4.00 3.00 1.00 להעברה בתת פרק 06.2 הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ006/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'006 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף מספר סעיף יחידה תאור כמות מ ח יר יחידה סה"כ מהעברה 06.2.150 06.2.160 אלמנטים מפלדה ,פרופילים שונים לחיזוק המבנה ,עבודות מסגרות מפלדה כולל צביעה בהתאם למפרט ק"ג 700.00 תוספת לנ"ל עבור גילוון כמפורט במפרט ק"ג 200.00 סה"כ 06.2אלמנטים מפלדה ונירוסטה סה"כ 06נגרות חרש הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ007/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'007 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף תאור מספר סעיף יחידה כמות מ ח יר יחידה סה"כ פרק 08עבודות חשמל תת פרק 08.0כללי. מסמך זה הוא רכושה הבלעדי של אור אל פרוייקטים הנדסיים בע"מ .אין להעתיק ו/או לשנות ו/או לעשות שימוש בתוכנית בכמויות ובמידע כולו או מקצתו מבלי לקבל אישור מראש ובכתב מאור אל פרוייקטים הנדסיים בע"מ. העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט הכללי לעבודות בנין" )האוגדן הכחול( ,כולל אופני מדידה ,אלא אם צויין אחרת בסעיף. כל המחירים נקובים בשקלים )ללא מע"מ( וכוללים :אספקה ,הובלה התקנה,חיבור,הפעלה,שמירה וביטוח אלא אם צויין אחרת בסעיף. מסמך זה משלים את יתר מסמכי המכרז ,ועל הקבלן לבדוק היטב את התוכניות ואת המפרט הטכני ולהציע את הצעתו על בסיס כל מסמכי המכרז כיחידה שלמה ,דהיינו שרטוטים ,מכרז וכתבי כמויות מפרטים טכנים גם יחד .לא תתקבל בעתיד אף טענה לאי התאמה בין המסמכים של המכרז/חוזה .חובתו של הקבלן לברר כל אי בהירות ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז בשלב הצעת המחיר ,ולפני הביצוע,ולקבל את אישור מהמתכנן והיזם בכתב לגבי כל סוגיה הפרוייקט זה! מחירי הפנסים /גופי תאורה מכל סוג שהוא כוללים צביעה בהתאם למפרט הטכני . העבודות הזמניות ועבודות הלוואי הדרושות לביצוע הפרוייקט יהיו כלולות במחיר הכללי של ההצעה ולא ישולמו בנפרד. עבודה בשעות לא מקובלות יכללו במחיר ההצעה. העמודים והזרועות בפרק זה היו מגולבנים באבץ חם ויוצרו עפ"י התקן הישראלי ת"י - 812במהדורתו החדשה .מחירי העמודים והזרועות כוללים צביעה במפעל היצרן עפ"י מפרט דופלקס אלקטרוסטטית ,קלוי בתנור בגוון שיבחר ע"י המזמין.אחריות לצבע תהיה למשך 5שנים לפחות . להעברה בתת פרק 08.0 הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ008/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'008 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף מספר סעיף יחידה תאור כמות מ ח יר יחידה סה"כ מהעברה גילוי וכיבוי אש א .מחיר כל האביזרים והציוד יכללו אספקה ,הרכבה ,חיבור וחיווט ,מוכן לשימוש .ב .כל הציוד יסופק לאחר אישור הדוגמא ע"י המתכנן .ג .מחיר כל האביזרים, כמו גלאים ,לחצנים ,פעמונים ,מנורות סימון וכו' יכלל גם את החיווט )כבלים( ועבודות החיווט עד לארגז הסתעפות .המערכת בעלת תקן המעודכן בתקופת הביצוע ויש לקבל אישור בכתב ממכון התקנים הישראלי ורשות הכבאות על המערכות לפני אספקה והתקנה , וכוללת בדיקת מכון התקנים ואישור המיתקן קומפלט. כל הציוד למערכת פריצה יתאים לאופי המיתקן וכולל אספקה, התקנה,חווט,חיבור,הפעלה והרצה מאושר ע"י חברות הביטוח קומפלט. התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 08והמפרט המיוחד למכרז זה . השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר ,ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה. הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז זה ולא ציוד אחר. כל הצנרת ,שרוולים בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני לפי מפרט 08סעיף .08026לפי פרט . תאי בקרה הערה :המחיר כולל חפירה/ חציבה המכסה מבטון מסוג בינוני קומפלט לפי מפרט 08סעיף 080282ולפי פרט ביצוע . חפירות ,המחיר כולל ריפוד וכיסוי חול ,מילוי החפירה החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה,לא כולל צינור. ביצוע לפי מפרט 08סעיף 08014,08015 מילוי -לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע בדיקות להעברה בתת פרק 08.0 הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ009/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'009 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף מספר סעיף יחידה תאור כמות מ ח יר יחידה סה"כ מהעברה יסודות,המחיר כולל חפירה וחציבה של הבור הכנת שרוולי מעבר לפי תוכנית ,כולל ברגי יסוד מחוברים ומרותכים הארקת יסוד וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים קומפלט.לפי מפרט 08סעיף .08052ולפי פרט ביצוע. זרועות,זרוע יחידה/כפולה/משולשת באורך כנידרש עשויה מצינור ברזל מגולבן בקוטר מותאם לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד תאורה לפי מפרט 08סעיף 080551ולפי פרט. כבלים ,כבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או גמיש ) (XLPEמסוג N2XYבחתך כנידרש מושחל בצינור מחובר לעמוד או למרכזייה המחיר לא כולל צינור הכבל יסתיים בקצוות במפצלת מתכווצת בחום )כפפה( עם דבק. הארקה הערות. לפי מפרט 08סעיף 080423 )מוליך CUיושחל לבסיס הבטון של העמוד דרך שרוול ע"י קיפולו ללא חיתוכו(. סה"כ 08.0כללי. תת פרק 08.1עבודות עפר 08.1.001 חפירה וחציבת תעלות לכבלים ו/או לצינורות תיקשורת בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול ,מילוי חפירה ,החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה .התעלה בעומק עד 100 ס"מ ורוחב 40-60ס"מ. מטר 08.1.002 יסוד בטון לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 5מ' יצוק מבטון B 30כולל חפירת/חציבת הבור ,הכנת שרוולי מעבר לפי תוכנית ,כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים לאספקה והתקנה קומפלט. יח' 08.1.003 תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר 50ס"מ בעומק 130ס"מ כולל חפירה/חציבה כולל שכבת חצץ של 20ס"מ ,כולל מכסה מסוג בינוני לעומס 8טון כולל שילוט יעוד תא הביקורת. יח' 100.00 2.00 1.00 סה"כ 08.1עבודות עפר הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ010/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'010 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף תאור מספר סעיף יחידה כמות מ ח יר יחידה סה"כ תת פרק 08.2מובילים וצנרת. הובלה אספקה ,התקנה של המובילים השונים בהתאם למתואר ,כולל כל חומרי העזר השונים הדרושים קומפלט. 08.2.003 צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי קוטר 80מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני. מטר 08.2.004 צינור פי.וי.סי קשיח בקוטר 110מ"מ בעובי דופן 3.6מ"מ ,בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון מטר 08.2.005 צינור פי.וי.סי קשיח בקוטר 160מ"מ בעובי דופן 5.3מ"מ ,בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון מטר 08.2.006 תעלות ברוחב 100מ"מ ובעומק 100מ"מ, מפח מגולוון או צבוע ,קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה ,כולל מכסה וחיזוקי ברזל וכל הדרוש והניצרך קומפלט. מטר 08.2.007 תעלות ברוחב 300מ"מ ובעומק 100מ"מ, מפח מגולוון או צבוע ,קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה ,כולל מכסה וחיזוקי ברזל וכל הדרוש והניצרך קומפלט. מטר 08.2.008 תעלות ברוחב 300מ"מ ובעומק 100מ"מ, מרשת מגולוונת או צבוע ,קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה ,כולל מכסה וחיזוקי ברזל וכל הדרוש והניצרך קומפלט. מטר 08.2.009 סולמות לכבלים ברוחב 360מ"מ מברזל מגולוון או צבוע ,קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה ,כולל חיזוקי ברזל ,זוויות ,מחברים, מהדקי הארקה ומתלים וכל הדרוש והניצרך קומפלט. מטר 200.00 100.00 80.00 60.00 20.00 60.00 30.00 סה"כ 08.2מובילים וצנרת. תת פרק 08.3מולכים וכבלים. החוטים והכבלים בפרק זה הם עבור העבודות שאינן במסגרת הנקודות. 08.3.002 חוטים בצבעים שונים עבור הפזות השונות, האפס והארקה המוכנסים לצינורות ומחוברים בשני קצותיהם אל הלוחות או אל האביזרים האחרים ,לרבות חומרי העזר ועב' העזר )עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות( חוטים בחתך 2.5ממ"ר. מטר 30.00 להעברה בתת פרק 08.3 הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ011/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'011 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף מספר סעיף יחידה תאור כמות מ ח יר יחידה סה"כ מהעברה 08.3.004 כנ"ל אך חוטי נחושת גלויים עבור הארקות וכו' ,מורכבים ,מחוברים ומוכנים לשימוש, מטיפוס שזור בחתך 35ממ"ר. מטר 08.3.005 כנ"ל אך חוטי נחושת גלויים עבור הארקות וכו' ,מורכבים ,מחוברים ומוכנים לשימוש, מטיפוס שזור בחתך 70ממ"ר. מטר 08.3.006 כבלים מנחושת מטיפוס N2XYלרבות השחלה בתוך צינורות או הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות ,חומרי העזר, חומרי בדוד ,מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו עבור העבודות שאינם במסגרת נקודות בחתך 3X1.5ממ"ר קומפלט. מטר 300.00 08.3.007 כנ"ל אך 3X2.5ממ"ר. מטר 200.00 08.3.008 כנ"ל אך 12X1.5ממ"ר. מטר 250.00 08.3.009 כנ"ל אך 5X2.5ממ"ר. מטר 300.00 08.3.010 כנ"ל אך 5X6ממ"ר. מטר 50.00 08.3.011 כנ"ל אך 5X10ממ"ר. מטר 80.00 08.3.012 כנ"ל אך 3X120 +70ממ"ר. מטר 250.00 08.3.013 כנ"ל אך 4X150ממ"ר. מטר 100.00 08.3.014 כנ"ל אך כבל מסוכך רב סיבים 4זוג .22GW מטר 100.00 08.3.015 כנ"ל אך כבל מסוכך רב סיבים 10זוג 22GW מטר 40.00 180.00 100.00 סה"כ 08.3מולכים וכבלים. תת פרק 08.4הארקות והגנות. 08.4.001 אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19מ"מ ובאורך של 1.5מ' תקועים אנכית בקרקע ,כולל ראש קידוח ,ראש הקשה ,מהדק טבעת עם רצפת חצץ מכסה קומפ' צבועה שילוט קומפלט. 4.00 08.4.002 תוספת לאלקטרודת הארקה הנ"ל עבור העמקת האלקטרודה בקטעים סטנדרטיים של 1.5מ' .כולל מצמד ,עד לקבלת ההתנגדות הדרושה .קומפלט. 4.00 קומפ' להעברה בתת פרק 08.4 הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ012/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'012 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף מספר סעיף יחידה תאור כמות מ ח יר יחידה סה"כ מהעברה 08.4.003 הארקת כל המבנה ,המערכות ,הציוד ,הצנרות במוליך נחושת מבודד 25ממ"ר קומפלט קומפ' 08.4.004 ביצוע הארקת יסוד למבנה בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו קומפלט. קומפ' 1.00 1.00 סה"כ 08.4הארקות והגנות. תת פרק 08.5עמודים לתאורה וזרועות. 08.5.001 עמוד תאורה עגול בגובה 5מ' ,מפלדה מגולן באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דוגמת דוד געש אורות או ש"ע מאושר .צבוע במפעל היצרן עפ"י מפרט דופלקס. יח' 08.5.012 זרוע מפלדה מתאימה לפנסים דוגמת "אפולו" יחיד או כפול או מרובע בהתאם לתוכניות כולל כל אביזרי החיבור לעמוד קומפלט. יח' 2.00 2.00 סה"כ 08.5עמודים לתאורה וזרועות. תת פרק 08.6לוחות חשמל ,ובקרה . הערות :מחירים עבור אספקה ,הרכבה וחיבור ללוחות של אביזרים שונים .כל זה לרבות כל העבודות וחומרי העזר ,כמו פסי צבירה, מהדקים ,חיווט ,חיזוקים ,הרכבות ,שלטי סנדויץ חרוטים וכדומה ,חיבור אל רשת כלולים במחירי הציוד .כל הפסים מנחושת יהיו מובדלים . 08.6.002 אספקה הובלה התקנה חיבור הפעלה והרצה של מבנה ללוחות חשמל מותקן בתוך גומחה כולל כל הציוד מ.ז וכדומה וכולל מערכת לגילוי וכיבוי אש קומפלט בהתאם לגודל החיבור שידרש והתוכניות. קומפ' 08.6.003 אספקה הובלה התקנה חיבור הפעלה והרצה של מבנה ללוחות חשמל מותקן בתוך חדר חשמל כולל כל הציוד להפעלת המערכת כולל מערכת לגילוי וכיבוי אש ווסטי מהירות וכדומה ולפי תוכנית קומפלט] ,אך לא כולל את הבקר המתוכנת וכרטסי I - Oוציוד למשאבה שלישית בלבד[ ] .יש לקבל אישור לכל הציוד לפני אספקה והתקנה מהמתכן ,רק לאחר קבלת אישור יזמין הקבלן את הציוד ללוחות[. קומפ' 1.00 1.00 להעברה בתת פרק 08.6 הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ013/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'013 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף מספר סעיף יחידה תאור כמות מ ח יר יחידה סה"כ מהעברה 08.6.006 פירוק והתקנה של מערכת בקרה קימית המתאימה ל שלוש משאבות ואספקה התקנה חיבור הפעלה והרצה של מערכת המחשב והתקשורת כולל תוספות לתוכנה במוקד עבור התחנה לפי הפירוט במפרט הטכני ודרישות המתכננים קומפלט ]לא כולל אספקת מחשב ב לב ד [ קומפ' 1.00 08.6.007 הרצת המתקן והפעלתו המושלמת לפי התמ"פ של יועץ המערכות ובהתאם למפרט הטכני קומפ' כתב הכמויות והתוכניות של הפרוייקט. 1.00 08.6.008 שעת עבודה באתר לשינויים בתוכנה בהתאם לדרישות המזמין והמתכנן לאחר קבלת המיתקן והרצתו ואישורו. 25.00 ש"ע סה"כ 08.6לוחות חשמל ,ובקרה . תת פרק 08.7אביזרים ונקודות שונות. 08.7.001 מגש אביזרי עזר לגוף תאורה בודד בתחתית העמוד מפח מגולבן 1.5מ"מ עובי עם גגון פח, עם מא"ז חד פאזי לזרם ,10KA 10Aעם מהדקי הסתעפות כדגם COPAK2או COPAK3תוצרת SOGEXIעם מהדקי יציאה לפנסים תוצרת ,PHONIXעם פס הארקה וכבל עד לפנס קומפלט. יח' 08.7.002 תוספת למגש הנ"ל עבור מא"ז נוסף וכבל נוסף לגוף תאורה או בית תקע על עמוד. יח' 6.00 08.7.003 התחברות ללוח קיים לפי תוכנית קומפלט. קומפ' 1.00 08.7.004 נק' לחצן חרום ,לרבות צנור בקוטר 16מ"מ, מוליכים בחתך 3X1.5ממ"ר ולחצן חרום עם שני מגעים ,המותקן בקופסא עם מסגרת, כסוי פלסטי שקוף לשבירה ,ושילוט בקליט סנדויץ חרוט ,לפי תכנית) ,קופסא כמו "טלמניע" דגם (ZAS-E225 נק ' 2.00 08.7.005 כנ"ל אך עם לחצן פטריה מוגן מים מותקן במיתקן. יח' 4.00 08.7.006 נקודת חיבור כולל כל הדרוש כולל צנרת מתכתית מגולבנת חציבות תעלות וכדומה לחיבור והפעלה של אביזר פיקוד כמו טרמוסטט ,פרסוסטט ,מפסק גבול ,מצלמות ,צגים שונים ,סולינואיד ,מדחס ,מצופים ,מדי ספיקה וכדומה. קומפ' 6.00 30.00 להעברה בתת פרק 08.7 הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ014/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'014 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף מספר סעיף יחידה תאור כמות מ ח יר יחידה סה"כ מהעברה 08.7.007 כנ"ל אך מנועים ומשאבות עד 150כ"ס קומפלט. קומפ' 3.00 08.7.008 כנ"ל נקודת מאור או כח קומפלט. נק ' 25.00 08.7.009 פירוק שיפוץ והתקנה חוזרת של כל מערכות מתח נמוך כולל מערכת גילוי פריצה למיתקן מצלמות וכדומה כולל כל האביזרים והציודים הדרושים להתקנה חיבור והפעלה כולל חיגנים קווים ואלחוטי למוקד של היזם וכל הדרוש קומפלט. קומפ' 1.00 08.7.010 כנ"ל אך השלמה של גלאי חוץ להתקנה מסביב למיתקן וחיבורם לרכזת בחדר החשמל כולל הפעלה וניתוק אלחוטי לאיזור החיצוני לפי קומפ' הצורך קומפלט. 6.00 08.7.011 מערכת גילוי וכיבוי אש ללוחות ולמיתקן כולל כל האביזרים והציודים הדרושים להתקנה חיבור והפעלה כולל חיגנים קווים ואלחוטי למוקד של היזם בדיקות הפעלות ואישור המיתקן קומפלט. קומפ' 1.00 08.7.013 הארקת כל המבנה המתכתי של המיתקן כל צנרת וכדומה בהתאם לחוק החשמל ,כולל תעלות ,מוליכי החיבור. קומפ' 08.7.014 פס הארקה מלבני להשוואת פוטנציאלים מורכב ב לוח חשמל עשוי נחושת באורך כ- 0.5מ' ובחתך 50/5מ"מ ,לרבות 15ברגים בקוטר " ,3/8עשויים מפליז עם דיסקיות קפיציות ואומים ,חורים מותאמים לברגים והתקנה. יח' 08.7.015 אספקה והתקנה וחיבור והפעלה של מד גובה אולטרסוניק דוגמת מגטרון minirangarאו ש"ע מאושר כולל גשש xps 10כולל רגש פנימי לקיזוז טמפרטורה וכבל אורגנלי באורך 10מטר מתאים תתקנה לפי דרישת היזם והמתכנן קומפלט כולל כוונים סופיים אחרי ההפעלה יח' 08.7.016 לוח לביתי תקע תלת פאזי וחד פאזי עד 32 אמפר כולל שקע תלת פאזי 32אמפר ושקע תלת פאזי 16אמפר שקעים ישראלים ממטים ופחת קומפלט בהתאם לתוכניות והמפרט הטכני. יח' 1.00 2.00 1.00 2.00 להעברה בתת פרק 08.7 הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ015/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'015 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף מספר סעיף יחידה תאור כמות מ ח יר יחידה סה"כ מהעברה 08.7.017 עזרה לח"חי בכל הקשור בפרוייקט הנ"ל ,כולל תאומים עם מתכנן קבלת כל האינפורמציה הדרושה להתקנות מיקומים חיבורים והפעלות קומפלט. קומפ' 08.7.018 בדיקת מתקן החשמל ע"י בודק מוסמך ,כולל תשלום עבור הבדיקה ,תיקון ליקויים ובדיקה חוזרת עד לאישור סופי של המתקן קומפלט, כולל כל התיאומים הדרושים עם חברת החשמל לקבלת חיבור חשמל והגשת תכניות עדות עבור כל המט"ש קומפלט קומפ' 1.00 08.7.019 כנ"ל אך בודק חברת החשמל קומפלט קומפ' 1.00 08.7.020 שעת רג'י של חשמלאי מוסמך ,לפי רישום ביומן עבודה ובאישור המפקח. ש"ע 35.00 08.7.021 כנ"ל ,אך שעות רג'י של חשמלאי עוזר ש"ע 50.00 1.00 סה"כ 08.7אביזרים ונקודות שונות. תת פרק 08.8גופי תאורה. הערות :א( אספקה התקנה חיבור והפעלה של כל גופי התאורה לפי המתואר מטה ,לרבות כל האביזרים הדרושים ,נורה וכל האביזרים הדרושים להדלקתה קומפלט .ב( תוספת לגוף תאורה תכלול אספקה והרכבה של התוספת לגוף התאורה .ג( כל הנורות הפלורצנטיות יהיו חסכוניות ) 58 ,36 ,18ווט( .צבע הגופים לפי בחירת האדריכל והיזם,אין לספק ולהתקין את הגופים ללא קבלת אישור בכתב מהמתכנן והמפקח של הפרוייקט. 08.8.002 גוף תאורת רחוב "ספורזה" דוגמת חגי עם נורת נל"ג 150Wוציוד אינטגרלי לנורה ,או ש"ע. יח' 08.8.003 גוף תאורה פלורסצנטי מוגן מים ,מפוליקרבונט 2X54ווט ,לרבות נורות ,משנקים אלקטרונים, דגם BS 100דוגמת ישראלוקס כולל קופסאות חיבורים וכל האביזרים הדרושים להתקנה חיבור והפעלה קומפלט. יח' 14.00 08.8.004 תוספת לנ"ל עבור גוף לתאורת חירום יח' 4.00 08.8.014 גוף תאורה "נופר" 2x26וואט כולל ציוד ונורות ,קומפלט או ש"ע מאושר. יח' 3.00 4.00 להעברה בתת פרק 08.8 הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ016/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'016 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף מספר סעיף יחידה תאור כמות מ ח יר יחידה סה"כ מהעברה 08.8.024 שלט מואר ביציאות מהמבנה יח' 2.00 סה"כ 08.8גופי תאורה. תת פרק 08.9גנרטור 08.9.010 העתקת הגנרטור הקיים והתקנתו חיבורו והפעלתו של גנרטור בהספק של עד KVA 300כולל מיכל סולר 24שעות משאבה,אגזוז מתאים ,מצבר ומטען ,בולמי זעזועים ,חיבור כבלי פיקוד וכח ,שעוני חום לחץ טעינה ,הגנת לחץ שמן וחום מנוע,לוח חשמל כח ופיקוד ,מדי זרם מתח תדר ומונה שעות עבודה מ.ז ראשי חצי אוטומטי ,ספרות טכנית ותוכניות הארקת הגינרטור הפעלה הרצה וכולל אישורי בדיקה בודק מוסמך ומשרד האנרגיה לגינרטור הנ"ל, אחריות להנ"ל 12חודשים הגנרטור לעבודה בשעת חירום קומפלט .כולל כל התאומים עם קומפ' המתכננים קומפלט. 1.00 08.9.020 מערכת דלק מושלמת כולל צנרת בין המיכל השבועי למיכל היומי כולל צנרת לדלק מהגנרטור למיכל השבועי ,צנרת מהמיכל היומי לגנרטור ,מצופים ,שסתומים,מסנן דלק, משאבת דלק לשאיבה מהמיכל השבועי למיכל היומי במבנה EX-Pעם מנוע תלת פזי לתפוקה של 15ליטר/דקה עם יניקה עצמית כנגד עומד מים של 10מ',משאבת דלק ידנית לסולר EX-Pלהתקנה במקביל למשאבה החשמלית לעמוד מים 10מ' וכל הדרוש לתפקוד המערכת .חלק הצנרת יהיה מורכב על הקיר כולל כל החזוקים הדרושים .מיכל דלק שבועי מעל הקרקע 3000ליטר ,הכל כמתואר במפרט קומפלט כולל בסיס מבטון, חפירהלצנרת ,התקנה במאצרת הבטון, אלקטרודות הגנה ,הכל קומפלט לקבלת מיכל קומפ' דלק שבועי מושלם ומתפקד 1.00 סה"כ 08.9גנרטור סה"כ 08עבודות חשמל הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ017/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'017 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף תאור מספר סעיף יחידה כמות מ ח יר יחידה סה"כ פרק 09טיח פנים וצביעה תת פרק 09.1טיח פנים וחוץ 09.1.010 טיח פנים על קירות ותקרות חדשים בשתי שכבות סרגל בשני כוונים מעל שטחים מיושבים גמר לבד )שליכט(. מ "ר 100.00 09.1.020 חיזוק מקצועות בזויתני רשת מגולבנת לכל גובה ה ק יר . יח' 8.00 09.1.030 פירוק כל התעלות ,חוטי חשמל ,מתקנים וכו' על הקירות והתקרה בכל חלל התחנה כולל חדר מרכזי ,חדרי חשמל ,שירותים וכו' קומפ' 09.1.040 פירוק חיפוי קירות במבנה הישן וביצוע טיח חדש מטר 09.1.050 טיפול בקירות הפנימיים של התחנה הקיימת והתקרה כולל קילוף טיח רופף, פתיחת סדקים ,תיקוני סדקים וטיח והכנת השטח לצביעה מ "ר 09.1.060 סיוד בצבע פלסטי על טיח פנים חדש וישן כולל קירות ותקרה בשתי שכבות "נירופלסט" או ש.ע .לרבות שכבת יסוד "וונדרספיד" מ "ר 09.1.110 פירוק טיח קיים מחזיתות המבנה עד לחשיפת קירות בטון /בלוקים וכו' כולל פינוי פסולת לאתר שפך מורשה מ "ר 09.1.120 הכנת השטח לביצוע טיח חוץ כולל שטיפת הקירות בלחץ גבוה להשרת בטון רופף, סתימת חריצים בחומר גמיש,טיפול בזיון חשוף באמצעות "סיקה רפ" מ "ר 09.1.130 טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות הרבצה תחתונה ,שכבת טייח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה מ "ר 09.1.150 טיח אקרילי גמיש בדרגת גרגור M-200 )בינינו( על שטחים מישוריים בגוון לפי בחירת האדריכל )הקבלן יכין 4דוגמאות לבחירת האדריכל( מ "ר 09.1.160 טיח אקרילי כנ"ל בדרגת גרגור עדין M-100 או חלק למשטחים מיוחדים מוגבלים כגון מעקות גג ,אלמנטים דקורטיבים סביב דלתות וכו' מ "ר 1.00 20.00 130.00 150.00 80.00 170.00 170.00 160.00 10.00 סה"כ 09.1טיח פנים וחוץ סה"כ 09טיח פנים וצביעה הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ018/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'018 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף תאור מספר סעיף יחידה כמות מ ח יר יחידה סה"כ פרק 10עבודות ריצוף וחיפוי תת פרק 10.1עבודות ריצוף וחיפוי ריצוף במרצפות טרצו 20/20ס"מ על בסיס צמנט לבן עם אגרנט ערד 3או ש.ע) .מחיר יסוד 60 שקל/מ"ר( -חדר חשמל 10.1.010 מ "ר 10.00 10.1.020 שיפולי טרצו לנ"ל 20/7ס"מ. מטר 15.00 10.1.030 תקוני ריצוף בשטח התחנה כולל מילוי בטון בשקעים וחריצים ,החלקת בליטת והכנת השטח ללהשמת מדה וציפוי אפוקסי מ "ר 10.1.060 רצפת אפוקסי לתעשייה כולל מדה מתפלסת לפני השמת הציפוי על רצפת בטון חדשה ועל הרצפה הישנה ,השמת אפוקסי מתאים לרצפות תעשייתיות בשתי שכבות בעובי כולל 500מיקרון ,כו שכבה בצבע שונה,צבע עליון בגוון לפי בחירת המזמין ,אבקת חיספוס למניעת החלקה ,הכל קומפלט לקבלת רתפת עם ציפוי אפוקסי מושלמת מ "ר 10.1.090 טרצו יצוק באתר על בסיס צמנט אפור במפתני דלתות מדרגות ובגמר רצוף ברצועות שרוחבן אינו עולה על 30ס"מ. מטר 1.00 10.1.100 מפתני דלתות מאלומיניום במידות 50/5מ"מ. מטר 3.00 50.00 60.00 סה"כ 10.1עבודות ריצוף וחיפוי סה"כ 10עבודות ריצוף וחיפוי הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ019/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'019 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף תאור מספר סעיף יחידה כמות מ ח יר יחידה סה"כ פרק 15עבודות מיזוג אויר תת פרק 15.1עבודות מיזוג 15.1.010 מזגן אויר מפוצל בהספק של 2.5כ"ס מתוצרת אלקו או תדיראן או "אלקטרה" כולל :שלט רחוק ובסיס בטון ליחידת המדחס עבור התקנתו על הגג ,צנרת גז ,חשמל וניקוז חיבורי חשמל יח' ושקע חשמלי ,הכל קומפלט אספקה והתקנה. 1.00 15.1.020 וונטה לספיקה של 2500מק"ש כולל רגש טמפרטורה להפעלה אוטומטית של הוונטה בטמפ' מעל 40מעלות ,הפעלה ידנית ,חיבור למערכת החשמל ,התקנה בגג/קירות כולל איטום המעברים הכל קומפלט קומפ' 2.00 15.1.030 וונטה כולל הכל כנ"ל להתקנה בחדר החשמל לספיקה של 500מק"ש קומפ' 1.00 סה"כ 15.1עבודות מיזוג סה"כ 15עבודות מיזוג אויר הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ020/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'020 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף תאור מספר סעיף יחידה כמות מ ח יר יחידה סה"כ פרק 40עבודות עפר כלליות תת פרק 40.3מצעים ותשתיות 40.3.010 מצע סוג א' לכבישים ומדרכות באתר התחנה בשכבות בעובי כולל 40ס"מ מהודק לדרגת צפיפות של 100%מוד.א.א.ש.ה.ו .כמפורט. מ"ק 40.00 סה"כ 40.3מצעים ותשתיות תת פרק 40.4עבודות אספלט 40.4.030 ריסוס ביטומן M.C.70בכמות 1.0ק"ג/מ"ר. מ "ר 60.00 40.4.050 שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט דק בעובי 3 מ "ר ס"מ עם 5.2%ביטומן לפחות. 60.00 סה"כ 40.4עבודות אספלט תת פרק 40.5ריצוף משטחים ואבני שפה 40.5.010 כיסוי חצץ בעובי 10ס"מ בשטחים מסביב למבנים. מ"ק 10.00 40.5.020 אבן שפה 17/25ס"מ ,מק"ג 2010תוצרת אקרשטיין או ש.ע .מונחת על יסוד בטון ע"ג מצע מטר סוג א ' . 30.00 40.5.030 ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות ,מטיפוס מלבני בעובי 6ס"מ ,כולל הידוק שתית ,מצע 15ס"מ מהודק ,חול 5ס"מ. 20.00 מ "ר סה"כ 40.5ריצוף משטחים ואבני שפה סה"כ 40עבודות עפר כלליות הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ021/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'021 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף תאור מספר סעיף יחידה כמות מ ח יר יחידה סה"כ פרק 44גדרות ושונות תת פרק 44.1גדרות ושערים 44.1.005 גדר עשויה פרופילי פלדה כדוגמת הגדר הקיימת מותקנת על יסוד בטון ) היסוד לתשלום בנפרד( 44.1.910 אספקת והתקנת שער דו כנפי ברוחב 4.0מ' בגובה 2.5מ' עשוי מפרופילי פלדה RHS מגולוונים אטומים ,צביעה ,כולל יסודות בטון לעמודי השער ,התאמה לגדר קיימת בחיבור בין השער לגדר למניעת חדירה פנימה קומפ' הכל קומפלט מטר 12.00 1.00 סה"כ 44.1גדרות ושערים סה"כ 44גדרות ושונות הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ022/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'022 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף תאור מספר סעיף יחידה כמות מ ח יר יחידה סה"כ פרק 57מערכת ניקוז שטח תת פרק 57.1מערכת ניקוז שטח 57.1.010 קולטן ניקוז עם שני תאים לרמות ספחות עשויות יציקת יח' 1.00 57.1.020 תא ניקוז בבקוטר 80ס"מ בעומק עד 1.25מ' עם מכסה ב.ב עומס בינוני C-250 יח' 1.00 57.1.030 תא ניקוז בבקוטר 100ס"מ בעומק עד 1.25מ' עם מכסה ב.ב עומס בינוני C-250 יח' 2.00 57.1.040 תא כנ"ל בעומק מעל 1.26ועד עומק 1.75מ' יח' 2.00 57.1.050 טיפול בתא ניקוז קיים בקוטר 60-80 ס"מ בתחום התחנה כולל ניקוי התא ,חיבור צינור חדש מהתחנה לתא ,עיבוד חדש, החלפת תקרה ומכסה קיימים בתקרה ומכסה חדש מתאימים לעומס בינוני בC- 250 - יח' 2.00 57.1.060 צינור פי.וי.סי בקוטר 250מ"מ בעומק עד 1.25 מטר 20.00 57.1.070 צינור כנ"ל בעומק 1.26עד 1.75 מטר 30.00 57.1.080 מתקן מוצא עשוי בטון לרבות ריפרפ בהתאם לפרט יח' 1.00 סה"כ 57.1מערכת ניקוז שטח תת פרק 57.2ניקוז פנים המבנה -תעלות ורצפה ק.ב .בקוטר " 6עם יציאה " 4עם מסגרת ורשת פליז דגם כבד מותקנת בתחתית תעלת הצנרת מהמשאבות 57.2.010 יח' 3.00 57.2.020 ק.ב .כנ"ל אבל בקוטר " 8מותקנת ברצפת מבנה תחנת השאיבה יח' 2.00 57.2.030 ק.ב .נופלת בקוטר " 4מותקנת ברצפת מבנה תחנת השאיבה עם מסגרת ומכסה פליז דגם כבד לרבות שתי זוויות 45מעלות במעבר מצינור אנכי לאופקי יח' 57.2.040 צינור HDPEבקוטר 110מ"מ כולל ספחים מסוגים שונים ,התחברות לק.ב , .חציבה ברצפת המבנה לצורך התקנת הצנרת ,ביטון הצנרת לאחר ההתקנה והחזרת מצב השטח לקדמותו מטר 1.00 7.00 להעברה בתת פרק 57.2 הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ023/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'023 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף מספר סעיף יחידה תאור כמות מ ח יר יחידה סה"כ מהעברה 57.2.050 צינור כנ"ל אבל מונח בחפירה מחוץ למבנה כולל מעבר דרך קיר התחנה והתחברות לתאי ניקוז בשטח התחנה מטר 8.00 סה"כ 57.2ניקוז פנים המבנה -תעלות ורצפה סה"כ 57מערכת ניקוז שטח הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ024/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'024 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף תאור מספר סעיף יחידה כמות מ ח יר יחידה סה"כ פרק 70ציוד מכני חשמלי ,צנרת ואביזרים תת פרק 70.1ציוד מכני חשמלי 70.1.010 פירוק משאבה קיימת ישנה כולל מנוע ,ראש משאבה והעברתם לידי המזמין או סילוקה מהשטח לפי הוראת המזמין קומפ' 70.1.020 תוספת לנ"ל עבור העברת המשאבה לבית מלאכה לשיפוץ כולל העמסה על משאית והחזרת המשאבה מבית המלאכה להתקנה חוזרת בתחנה קומפ' 1.00 70.1.030 התקנת המשאבה שנשלחה לשיפוץ כולל הכנסת המשאבה לדוד ,פילוסה ,ברגי חיבור לדוד עשויים נירוסטה ,חיבור לצנרת קיימת או חדשה ,חיבור לחשמל ולפיקוד ,הכל קומפלט לקבלת משאבה מושלמת ומתפקדת ) התשלום בגין שיפוץ המשאבה ישולם ישירות למשפץ קומפ' ע"י התאגיד( 1.00 70.1.040 פרוק משאבה קיימת חדשה כולל מנוע ,ראש משאבה ושמירתה לצורך התקנה מחדש אחרי ביצוע דוד חדש כולל התקנת המשאבה במקומה קומפ' 1.00 70.1.060 דוד יניקה חדש עשוי פלדה בקוטר "20 ע.ד " 1/2עם ציפוי מלט פנימי בעומק כ4.5- מ' ,חסום בתחתיתו ,אוגן " 20בחלקו העליון, פרופילי השענה על מסגרת הבטון ,מוצא תחתון לייקה נבקוטר " 10מאוגן,כולל התקנת הדוד ויציקת דייס סביב הדוד לקיבועו,שטיפה, חיטוי ,בדיקה בקטיוארולוגית ע"י משרד הבריאות וכו' הכל קומפלט לקבלת דוד מושלם לצורך התקנת משאבה חדשה ) כל הדודים יהיו מאותו חומר ,המזמין יחליט לפי מחירי היחידה אם להתקין דודים מפלדה או קומפ' מפירבגלס כמפורט בסעיף להלן( 2.00 70.1.070 חולפה לנ"ל ,דוד יניקה חדש כנ"ל אבל עשוי פיברגלס בקוטר " 20בעומק כ 4.5-מ' ע.ד20 . מ"מ ,חסום בתחתיתו ,אוגן " 20בחלקו העליון, פרופילי השענה על מסגרת הבטון ,מוצא תחתון לימיקה בקוטר " 10מאוגן,כולל התקנת הדוד ויציקת דייס סביב הדוד לקיבוע, בשטיפה ,ניקוי ,בדיקה בקטיוארולוגית ע"י משרד הבריאות וכו' הכל קומפלט לקבלת דוד קומפ' מושלם לצורך התקנת משאבה חדשה 1.00 1.00 להעברה בתת פרק 70.1 הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ025/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'025 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף מספר סעיף יחידה תאור כמות מ ח יר יחידה סה"כ מהעברה 70.1.110 משאבת טורבינה אנכית ,רב-דרגתית, לספיקה של 250מק"ש לגובה 80מ' עם עקומה תלולה מתאימה לעבודה עם משנה תדר,נצילות 85%בנקודת העבודה,תאים עשויים יצקת ברזל עם ציפוי אמאיל,מאיצים סגורים עשויים ברונזה,ציר פלב"ם ,316מפוק " 10באורך עד 3.0מ' עשוי צינורות פלדה 40 SCH.מצופים אפוקסי פנים וחוץ מכלול אטיממה מכני עם אטמים סיליקון-קרביד,קרטרידג' פלב"ם , 316מסב תומך וגריזר אוטומטי,סל נירוסטה,מנוע חשמלי אנכי עם ציר חלול שקט במיוחד )עוצמת רעש מכסימלית 75דציבל במרחק 1.0מ' מהמנוע( 1480,סבל"ד,TEFC ,כולל דרגת אטימות , IP55גוף חימום,רצ'ט,טרמיסטורים,בידוד , Fהכל קומפלט כמפורט במפרט מותקן בדוד קיים ).אחריות מורחבת למשאבה שלוש שנים מיום קבלת המתקן ע"י התאגיד בהתאם למפרט הטכני( קומפ' 70.1.120 בדיקת אופיין ונצילות המשאבה במעבדה מוסמכת כולל הובלת המשאבה ,בדיקה בתדירויות שונות ,הבדיקה תבוצע עם המנוע המיועד למשאבה המסופקת קומפ' 70.1.130 התקנת איתורן על הגנרטור במקום מוסטר שלא ניתן לאיתור למעקב על גניבת הגנרטור כולל התקן למיגון האיתורן למניעת פירוקו ,חיבור האיתורן למערכת הבקרה והעברת התראות לתאגיד ,תשלום לחב' איתורן לשנה אחת עבור שירות האיתור,הכל קומפלט לקבלת מעכת הגנה ומעקב על הגנרטור קומפ' 1.00 70.1.140 תוספת עבור מערכת ידנית להפעלת מערך השאיבה במקרה של תקלה בבקר המפעיל את המערכת כולל שעוני שבת להפעלת המשאבות,מערכת אוטומטית למעבר לפעולה באמצעות שעוני שבת במקרה של תקלה בבקר ,מערכת עקיפה ידנית של הבקר ,כוון אופן פעולת התחנה במצב ידני לפי הנחיות התאגיד ,הדממת המשאבות במצב של לחץ עודף ן/או חוסר זרימה ו/או בריכות מלאות, הכל קומפלט לקבלת מערכת מושלמת שתאפשר הפעלת התחנה במצב ידני כאשר קומפ' הבקרה אינה עובדת, 1.00 1.00 1.00 סה"כ 70.1ציוד מכני חשמלי הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ026/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'026 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף תאור מספר סעיף יחידה כמות מ ח יר יחידה סה"כ תת פרק 70.2צנרת ,ספחים ואביזרי מים .1צנרת פלדה תת קרקעית תהיה עם פאזה חדה לריתוך,עם ציפוי מלט פנימי ועטיפה חיצונית פוליאטילן שחול דירוג 3כולל חפירה ו/או חציבה ,מצע ומעטפת חול ,מילוי חוזר בהרטבה והידוקו כמפורט ,בדיקות וכו' בעומק עד 2.75מ'. .2ספחים מכל הסוגים מותקנים על צנרת תת קרקעית יהיו עם פאזה חדה לריתוך עם ציפוי מלט פנימי ועטיפה חיצונית פוליאטילן שחול דירוג 3חרושתית.תיקוני עטיפה בריתוכים יעשו באמצעות יריעות מתכווצות .3כל האביזרים יתאימו ללחץ עבודה של 16 אטמ' לפחות אם לא צויין אחרת במפורש. מחירי היחידה כוללים ברגים ,אטמים ,גומיות ,תמיכות ,חישוקים ,ריתוכים ישרים או אלכסוניים ,כל חומרי העזר הדרושים להתקנה מושלמת וצבעיה הכל מפורט בשלמות . .4קטעי צנרת חדשים יהיו עשויים פלדה ,ע.ד,1/4" .עם פאזה חדה לריתוך עם ציפוי מלט פנימי צבועיים בצבע מגן וצבע עליון מעל הקרקע ועטופים עטיפת טריו בקרקע. .5מחירי היחידה לצנרת ,ספחים ואביזרים כולל חיתוך,ריתוך,צביעה,תיקוני ריתוכים,יריעות מתכווצות בקרקע ,חומרי עזר ,אטמים ,ברגים וכל המפורט במפרטים. . 6עבור פירוק כל הספחים,קטעי צנרת ואביזרים שונים המיועדים להחלפה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים צינורות פלדה בקטעים קצרים עם פאזה חדה לריתוך ,ציפוי מלט פנימי וצביעה חיצונית מותקנים גלויים וקטעי צינורות וספחים כנ"ל אבל מותקנים בקרקע עם עטיפה חיצונית "טריו" ותיקון עטיפה מעל ריתוכים בסרט מתכווץ צינורות פלדה בקטעים קצרים עם פאזה חדה לריתוך ,ציפוי מלט פנימי וצביעה חיצונית מותקנים גלויים 70.2.031 צינור בקוטר "8 מטר 4.00 70.2.033 צינור בקוטר "12 מטר 4.00 להעברה בתת פרק 70.2 הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ027/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'027 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף מספר סעיף יחידה תאור כמות מ ח יר יחידה סה"כ מהעברה צינורות פלדה פאזה חדה לריתוך ,ציפוי מלט פנימי ועטיפת טריו בחפירה בעומק עד 2.0מ' כולל עטיפת חול, מילוי התעתה בחול והחזרת מצב השטח לקדמותו 70.2.038 צינור בקוטר "12 מטר 5.00 70.2.040 אוגן "12חדש בצינור קיים או חדש יח' 8.00 70.2.041 אוגן " 10חדש בצינור קיים או חדש יח' 2.00 70.2.042 אוגן " 8חדש בצינור קיים או חדש יח' 8.00 70.2.053 הסתעפות ) (Tעם ציפוי מלט פנימי ועטיפת טריו בקרקע " 12"X12ע.ד.1/4" . יח' 1.00 70.2.061 מחבר לאוגן מעוגן "8 יח' 1.00 70.2.062 מחבר לאוגן מעוגן "12 יח' 1.00 70.2.074 מעבר קוטר קוני עם ציפוי מלט פנימי וצבוע או עם עטיפת טריו "12"/10ע.ד.1/4" . יח' 2.00 70.2.075 מעבר קוטר קוני עם ציפוי מלט פנימי וצבוע או עם עטיפת טריו "10"/8ע.ד.1/4" . יח' 70.2.085 זקף ריתוך לצינור " 12באורך עד 50 ס"מ עם ציפוי מלט פנימי וצבוע בקוטר "12 ע.ד.1/4" . יח' 70.2.086 זקף ריתוך לצינור " 12באורך עד 50 ס"מ עם ציפוי מלט פנימי וצבוע בקוטר "8 ע.ד.1/4" . יח' 1.00 70.2.087 זקף ריתוך בקוטר " 3מותקן על צינוק בכל קוטר שהוא. יח' 1.00 70.2.097 זקף ריתוך " 2מותקן על צינור בכל קוטר שהוא יח' 1.00 70.2.098 זקף ריתוך " 1/2מותקן על צינור בכל קוטר שהוא יח' 3.00 70.2.100 שסתום אויר למים בקוטר " 2כולל מגוף טריז " ,2קטעי צנרת ,קשתות וזקף בצינור ראשי. יח' 2.00 1.00 1.00 להעברה בתת פרק 70.2 הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ028/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'028 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף מספר סעיף יחידה תאור כמות מ ח יר יחידה סה"כ מהעברה 70.2.110 מגוף טריז אטימה רכה עם ציפוי פנים וחוץ אמאיל עם מדף מגופר וציר נירוסטה 316תוצרת "רפאל" או "הכוכב" בקוטר ".12 יח' 70.2.115 מגוף טריז אטימה רכה עם ציפוי פנים וחיץ אמאיל עם מדף מגופר וציר נירוסטה 316תוצרת "רפאל" או "הכוכב" בקוטר ".10 יח' 70.2.120 מגוף טריז אטימה רכה עם ציפוי פנים וחוץ אמיל עם מדף מגופר וציר נירוסטה 316תוצרת "רפאל" או "הכוכב" בקוטר ".8 יח' 70.2.130 מגוף טריז אטימה רכה עם ציפוי פנים וחוץ אמיל עם מדף מגופר וציר נירוסטה 316תוצרת "רפאל" או "הכוכב" בקוטר "3 יח' 1.00 70.2.140 מז"ח תיקני בקוטר " 2לרבות תעודת בדיקת תקינות של מכון מוסמך יח' 1.00 70.2.150 מעבר לקרקע מפלדה מהמז"ח כולל זווית ,מעבירי קוטר ,צינור פלדה עד לעומק כ 70-ס"מ בקרקע ואוגן למעבר לצימור פולואתילן קומפ' 1.00 70.2.160 תמיכה לאביזרים בהתאם לפרט יח' 2.00 70.2.170 צינור פוליאתילן מצולב בקוטר 75מ"מ ,דרג 10לרבות ספחים מונח בקרקע בעומק עד .0מ' כולל עטיפת חול ומילוי החפירה בחומר מוברר והחזרת מצב השטח לקדמותו מטר 15.00 70.2.180 הידרנט בקוטר " 2בהתאם לפרט יח' 1.00 70.2.190 תוספת עבור התקנת ברז שופך " 1/2על ההידרנט יח' 1.00 70.2.200 ארון כיבוי מותקן על התקן פלדה עם גלגלון תקני באורך 30מ' בהתאם לפרט יח' 1.00 70.2.210 מגוף אל חוזר "ארי" N-30בקוטר "8 יח' 2.00 70.2.220 התקנת חיוץ בין אוגנים בקוטר עד "12"-8 להפרדת חשמלית מושלמת בין צינורות ישנים וחדשים יח' 2.00 1.00 2.00 10.00 להעברה בתת פרק 70.2 הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ029/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'029 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף מספר סעיף יחידה תאור כמות מ ח יר יחידה סה"כ מהעברה 70.2.240 מד לחץ בקוטר ", 6תחום לחצים 0-10אטמ' עם גליצרין ודיאפרגמה נירוסטה לרבות מגוך מחט תלת דרכי וריתוך מופה " 1/2על צינור פלדה יח' 70.2.250 התחברות לקו מים קיים עשוי פלדה בקוטר " 12במרכזו בקרקע כולל חשיפת הצינור, חיתוך הצינור לצורך התקנת Tאו ביתוע קדח באמצעות דיסק להתקנת רוכב ,התחברות לצינור הקיים ,טבעות חיזוק מרותכות ברוחב 30ס"מ על הריתוך בין צינור חדש וישן, עטיפת הצינור הקיים והחדש עד מעל פני הקרע וסרט מתכווץ ,מילוי החפירה בחול והחזרת מצב השטח לקדמותו קומפ' 70.2.260 התחברות לקו מים קיים עשוי פלדה בקוטר " 12חשוף במרכזי כולל חיתוך הצינור לצורך התקנת " "Tאו ביצוע חדירה באמצעות דיסק, התחברות לצינור הקיים ,טבעות חיזוק מרותכות ברוחב 30ס"מ על הריתוך בין צינור חדש וישן ,בחול והחזרת מצב השטח לקדמותו קומפ' 1.00 1.00 1.00 סה"כ 70.2צנרת ,ספחים ואביזרי מים סה"כ 70ציוד מכני חשמלי ,צנרת ואביזרים הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ030/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'030 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף תאור מספר סעיף יחידה כמות מ ח יר יחידה סה"כ פרק 90פירוקים ,חציבות והריסות תת פרק 90.1בבטונים קיימים ,ריצופים , אספלטים וכו' 90.1.010 פתיחת פתחים במידות שונות בתקרת המבנה הקיים לביצוע פתח להוצאת המשאבה ,צנרת למפוחים על הגגות וכו' כולל פירוק איטום גג ,חציבה זהירה ללא חיתוך הברזלים ,כיפוף הברזלים כלפי מעלה לעיגונם בקורה סביב הפתח והכנת דפנות הפתח ליציקות בטון :קורה ,יישור פני הבטון וכו' הביצוע רק לאחר התקנת קורות פלדה מעוגנת לקורות מתחת לתקרה לחיזוק התקרה סביב הפתח מ "ר 1.00 90.1.020 פתיחה של רצפות בטון קיימות לצורך בניית תעלות כולל הכל כנ"ל ,חפירה מתחת לפתיחה לעומק כ 1.5-מ' מתחת למבנה ,כיפוף הברזל כלפי מטה לדפנות התעלות וכל מ "ר המפורט בתכנית 2.00 90.1.030 פתיחת פתחים במידות שונות בקירות הבטון של התחנה בעוביים שונים להתקנת חלונות, הרחבת פתחים של חלונות שפורקו או פתחים חדשים לכל מטרה מ "ר 6.00 90.1.035 פירוק חלונות קיימים מבטון לצורך התקנת חלון חדש עשוי פלדה קומפ' 10.00 90.1.040 פורוק קיר בלוקים וגגון בטון המפריד בין ארונות החשמל הקיימים וחדר המשאבות מ "ר 8.00 90.1.050 פורוק קיר חזית של התחנה עשוי בטון להרחבת החדר )ביצוע רק לאחר בניית קורה תומכת לתקרה( מ "ר 90.1.060 פירוק דוד קיים עשוי פלדה בעומק כ 4.0-מ' עטוף בטון ותעלת צנרת בעומק כ 1.0-מ' באורך כ 1.5-מ' כולל פירוק הבטונים ,סילוק הדוד ומרכיבי התעלה ,שבכות ,צנרת וכו' וניקוי השטח לצורך ביצעוע דוד ותעלה חדשה קומפ' 90.1.085 פירוק ריצוף קיים או חיפוי קירות בחדר משאבות קיים לצורך ביצוע תעלות חדשות או לצורך החלפת ריצוף קיים כולל הכנת השטח לביצוע ריצוף חדש מ "ר 12.00 2.00 10.00 להעברה בתת פרק 90.1 הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ031/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'031 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף מספר סעיף יחידה תאור כמות מ ח יר יחידה סה"כ מהעברה פירוק וסגירת חולונות ,דלתות או פתחים מסוגים שונים קיימים בבלוקים כולל פירוק חלון/דלת קיימים וטיוח פנים וחוץ של החלון שנחסם 90.1.100 מ "ר 6.00 90.1.110 פירוק שער קיים והעברתו לידי המזמין או סילוקו לאתר שפך מאושר או הרכבתו מחדש קומפ' 1.00 90.1.120 פירוק גדר עשויה פרופילי פלדה ושמירתה לשימוש חוזר והתקנת הגדר מחדש על יסוד בטון כולל תיקונים לפי הצורך ,הארכת עמודים ופלטקות לעיגון ,תוספת קונצרטינה מחוטי תייל,הכל קומפלט מטר 15.00 90.1.130 פירוק יסוד בטון של גדר קיימת מטר 20.00 סה"כ 90.1בבטונים קיימים ,ריצופים ,אספלטים וכו' תת פרק 90.2פירוק אביזרים וצנרת 90.2.010 פירוק כל האביזרים והצנרת המיועדים להחלפה או לשיפוץ בתחנת השאיבה הקיימת כולל אל חוזרים ,מגופים ,קטעי צנרת ,שסתומי אוויר וכו' והחזרת כל אביזר שטופל או שצריך להחזירו לאחר השלמת התקנת אביזרים מוחלפים ,קטעי צנרת וכו' ) עבור אביזרים חדשים ,קטעי צנרת חדשים וכל מרכיב חדש קומפ' ישולם בנפרד לפי סעיפים בכתבי הכמויות 1.00 90.2.020 פירוק מגוף קיים ,שמירתו לשימוש חוזר והתקנתו מחדש כולל אטמים בין האוגנים וברגים חדשים קומפ' 4.00 90.2.030 פירוק שסתום אל חוזר קיים כולל אביזרים נלווים ) מיקרוסווץ' וכו' ( שמירתם לשימוש חוזר והתקנתו מחדש כולל אטמים בין קומפ' האוגנים וברגים חדשים 2.00 90.2.040 פירוק שסתום אוויר קיים ושמירתו לשימוש חוזר והתקנתו מחדש קומפ' 2.00 90.2.060 פירוק גדר קיימת סביב התחנה כולל פירוק גדר פלדה ,קונצרטינת גדר תייל ,פירוק בסיס בטון וסילוק פסולת לאתר שפך מאושר מטר 10.00 להעברה בתת פרק 90.2 הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ032/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'032 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סע י ף מספר סעיף יחידה תאור כמות מ ח יר יחידה סה"כ מהעברה 90.2.070 פירוק תאי ניקוז קיימים בתחום התחנה בכל גודל ובכל עומק כולל פירוק תקרה וחוליה עליונה ,מילוי הצינורות בבטון ומילוי התא במצע מהודק וםני השטח העליוניים בקרקע לפי הקיים, קומפ' 3.00 90.2.080 פירוק תא לאלקטרודת הארקה כולל פירוק האלקטרודה והחזרת מצב השטח לקדמותו קומפ' 1.00 90.2.090 פירוק משטחי בטון ואלמנטי בטון במידות שונות ,סילוק הפסולת לאתר שפך מאושר והחזרת מצב השטח לקדמותו מ"ק 90.2.100 פירוק מיכל דלק על גג המבנה וסילוקו לאתר שפך מאושר קומפ' 1.00 90.2.110 פירוק סולם עליה לגג על חזית המבנה ,פירוק החיזוקים לקיר ומילוי החורים בבטון וסילוק קומפ' הפסולת לאתר שפך מאושר 1.00 90.2.120 פירוק הגנרטור והתקנתו באופן זמנים על משטח מחוץ לתחנה כולל חיבור זמני ללוח קיים לאפשר הפעלת התחנה משך כל ביצוע עבודות הקבלן במקרים של הפסקות חשמל כולל שמירה על הגנרטור ואחריות מוחלטת לפעולת הגנרטור משך כל תקופת ביצוע השידרוג בתחנה עד מסירת העבודה למזמין 1.00 קומפ' 2.50 סה"כ 90.2פירוק אביזרים וצנרת סה"כ 90פירוקים ,חציבות והריסות הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ033/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: מכרז )ריכוז( בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז 23/03/2014 דף מס'033 : סה"כ פרק 01עבודות עפר תת פרק 01.1חפירה ומילוי סה"כ 01עבודות עפר פרק 02עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.1עבודות בטון תת פרק 02.6פלדת זיון סה"כ 02עבודות בטון יצוק באתר פרק 05עבודות איטום תת פרק 05.1איטום גג סה"כ 05עבודות איטום פרק 06נגרות חרש תת פרק 06.1דלתות תת פרק 06.2אלמנטים מפלדה ונירוסטה סה"כ 06נגרות חרש פרק 08עבודות חשמל תת פרק 08.0כללי. תת פרק 08.1עבודות עפר תת פרק 08.2מובילים וצנרת. תת פרק 08.3מולכים וכבלים. תת פרק 08.4הארקות והגנות. תת פרק 08.5עמודים לתאורה וזרועות. תת פרק 08.6לוחות חשמל ,ובקרה . תת פרק 08.7אביזרים ונקודות שונות. תת פרק 08.8גופי תאורה. תת פרק 08.9גנרטור סה"כ 08עבודות חשמל הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ034/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז 23/03/2014 דף מס'034 : סה"כ פרק 09טיח פנים וצביעה תת פרק 09.1טיח פנים וחוץ סה"כ 09טיח פנים וצביעה פרק 10עבודות ריצוף וחיפוי תת פרק 10.1עבודות ריצוף וחיפוי סה"כ 10עבודות ריצוף וחיפוי פרק 15עבודות מיזוג אויר תת פרק 15.1עבודות מיזוג סה"כ 15עבודות מיזוג אויר פרק 40עבודות עפר כלליות תת פרק 40.3מצעים ותשתיות תת פרק 40.4עבודות אספלט תת פרק 40.5ריצוף משטחים ואבני שפה סה"כ 40עבודות עפר כלליות פרק 44גדרות ושונות תת פרק 44.1גדרות ושערים סה"כ 44גדרות ושונות פרק 57מערכת ניקוז שטח תת פרק 57.1מערכת ניקוז שטח תת פרק 57.2ניקוז פנים המבנה -תעלות ורצפה סה"כ 57מערכת ניקוז שטח פרק 70ציוד מכני חשמלי ,צנרת ואביזרים תת פרק 70.1ציוד מכני חשמלי תת פרק 70.2צנרת ,ספחים ואביזרי מים סה"כ 70ציוד מכני חשמלי ,צנרת ואביזרים הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 קובץ035/... 14-2277 : שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ יהודה הנחתום 4 באר שבע 84130טל 08-6281292:פקס08-6285920: 23/03/2014 דף מס'035 : בוסטר דימונה שלב ב' -מכרז סה"כ פרק 90פירוקים ,חציבות והריסות תת פרק 90.1בבטונים קיימים ,ריצופים ,אספלטים וכו' תת פרק 90.2פירוק אביזרים וצנרת סה"כ 90פירוקים ,חציבות והריסות סה"כ סה"כ כללי 18%מע"מ סה"כ כולל מע"מ _______________________________ שם ,חתימה וחותמת הקבלן הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7 ____________ תאריך קובץ14-2277 : דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה להלן הצעתי למכרז 01\2014 סה"כ עלות העבודה לפני הנחה לפי כתב הכמויות ללא מע"מ: )במילים( סה"כ סכום לפני הנחה הנחה באחוזים )(% סה"כ הנחה )( ₪ סה"כ סכום לאחר ההנחה )(₪ 18.0%מע"מ סה"כ כולל מע"מ )במילים( שם המציע ח.פ. חתימת המציע כתובת המציע תאריך טלפון - 116 - דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה נספח ג' רשימת תכניות - 117 - נספח ג' רשימת תכניות גליון שם התכנית תברואה 13/2277-1/00R 13/2277-1/001 13/2277-1/020 13/2277-1/030 13/2277-1/040 13/2277-1/050 13/2277-1/060 רשימת תכניות תחנת שאיבה וחדר גנרטור .תנוחה תנוחה .חתכים תכנית גג .תכנית אדריכלות .חתכים א-א ,ב-ב1-1 , תכנית חזיתות תחנת שאיבה וחדר גנרטור .פרטי נגרות ומסגרות תנוחה ופיתוח שטח 200A 201 201B 201G 302 308 -Basis 701 13/2277-1/S3 פרטים סטנדרטים חתך אופייני – קו ביוב תא ביקורת עיבוד בתחתית תא ביקורת תקרות ומכסים בתאי ביקורת פרט הידרנט " ø2ארון כיבוי אש עם גלגלון פרט יסוד לעמוד גדר מבנה מוצא לצינור גלישה פרט מיכל סולר קונסטרוקציה S2537-2-001 S2537-2-002 S2537-2-003 תכנית ופרטי רצפה תכנית ופרטי רצפה תכנית ופרטי גג חשמל 1316-1 תכנית מאור ,כח ,הארקת ,ולוחות - 118 - דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה נספח ד' תצהיר משתתף ונתונים בדבר עמידה בתנאי הסף - 119 - נספח ד' דימונה מכרז פומבי מס' 01\2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה תצהיר משתתף ונתונים בדבר עמידה בתנאי הסף אנו הח"מ ______________ ,ת.ז/ .ח.פ ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן: ב. אנו עומדים במלוא תנאי הסף הנדרשים והקבועים בסעיף 2למסמך ההוראות למשתתפים במסגרת מכרז פומבי 01/2014לביצוע עבודות שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני בתחנת השאיבה ללחץ גבוה בדימונה ) בוסטר דימונה( )להלן":המכרז"(. ג. ברשותי/נו כח אדם מיומן ,ציוד ,חומרים ,אמצעים וכלי רכב מתאימים לביצוע העבודות נשוא המכרז ,כמוגדר וכמפורט במפרט הטכני ,נספח א' לנוסח ההסכם המצורף למסמכי המכרז. אנו בעלי ניסיון מוכח בביצוע עבודות נשוא המכרז וביצענו עבודות בהיקף של ₪ 10,000,000 לפחות בחמש שנים אחרונות בעבודות אלקטרומכאניות כדוגמת נשוא המכרז . ד. הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ___________ חתימת וחותמת המציע אישור אני הח"מ ___________ ,עו"ד )מ.ר ,( ________ .מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' ________ ,ת.ז , _________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. ________________ עו"ד )במידה והמשתתף במכרז הינו תאגיד יש למלא את האישור להלן( אישור אני הח"מ ________ ,עו"ד מ.ר _____ .מאשר בזאת כי חתימות ה"ה_______________ בצירוף חותמת החברה ,מחייבים עפ"י מסמכי היסוד של החברה. ____________________ עו"ד - 120 - דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה נספח ד'1 טופס שביעות רצון וריכוז פרויקטים - 121 - נספח ד'1 דימונה מכרז פומבי מס' 01\2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה טופס שביעות רצון וריכוז פרויקטים שם הרשות המקומית/תאגיד מים וביוב /גוף ציבורי /אחר_______________________ : מס' טלפון ברשות )חובה(_______________________ : שם מנהל האגף_______________________ : מס' טלפון בלשכתו )חובה(_______________________ : אל :תאגיד מעיינות הדרום הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _____________________________________ ,ביצע/ה עבורנו את הפרויקטים הבאים: )פרויקטים במהלך 5השנים האחרונות בלבד( שם הפרויקט שנת סיום מהות העבודה עבודות אלקטרומכניות היקף חוו"ד חשבון סופי * בהתאם למקרה** * יש לצרף העתק דף אחרון חשבון סופי החתום ע"י הקבלן ,הפיקוח והגורם המזמין. ** מקרא חוות דעת ביצוע הפרויקט (1) :לשביעות רצוננו המלאה. ) (2לשביעות רצוננו. ) (3לשביעות רצוננו החלקית. הננו מאשרים כי אין /יש למציע/ה תביעות תלויות ועומדות מולנו. אנו ממליצים עליהם בפניכם. הערות נוספות: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ תאריך_______________ : פרטי מנהל אגף ______________________ ,חתימה וחותמת ___________________ * יש לצלם טופס זה לכל ממליץ. - 122 - דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה נספח ד'2 הצהרת משתתף בדבר עמידתו בתנאי הניסיון הכספי הנדרש - 123 - נספח ד'2 דימונה מכרז פומבי מס' 01\2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה לכבוד :תאגיד מעיינות הדרום הנדון :הצהרת משתתף בדבר עמידותו בתנאי הניסיון הכספי הנדרש הריני להצהיר בזאת כי המחזור הכספי של החברה בביצוע עבודות אלקטרומכניות בהתאם לדרישות מכרז 01/2014עבור רשויות מקומית ו/או תאגידי מים וביוב ו/או גופים ציבוריים ו/או גופים אחרים הינו בהיקף כספי כולל של 10מיליון ש"ח לפחות ,בחמש השנים האחרונות 2009- .2013 בנוסף לאישור כאמור ,להלן רשימה כוללת ומפורטת של אתרי עבודות ,היקף כספי ואנשי קשר, להוכחת ההיקף הכספי ,התואמת את האמור לעיל: שנה גוף /מזמין אנשי קשר תפקיד איש הקשר טלפון היקף כספי לשנה 2009 2010 2011 2012 2013 סך ההיקף הכספי של העבודות המוצגות בטבלה יענה על דרישת היקף הניסיון באישור רו"ח החברה. _________________ שם המציע +חתימה - 124 - דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה נספח ה' אישור מוקדם לתנאי ביטוח - 125 - נספח ה' מכרז פומבי מס' 01/2014 נספח אישור מוקדם לתנאי ביטוח לכבוד תאגיד מעיינות הדרום בע"מ ) להלן לשם הקיצור "התאגיד"( הנדון :אישור מוקדם לתנאי ביטוח הרינו לאשר בזאת כי הובא לעיוננו וראינו את נספח ה' 1להסכם הנושא את הכותרת "אישור עריכת ביטוחים" והמהווה חלק מהסכם על פי מכרז פומבי מס' . 01/2014 אנו מאשרים בזאת כי אנו נסכים לבצע את הביטוחים כמפורט בנספח וללא כל שינוי בתוכנו לרבות מחיקות והוספת מלל בעבור הקבלן _________________ באם יזכה במכרז . בכבוד רב, שם חברת הביטוח _________________________: __________ ___________ ____________ תאריך שם החותם תפקיד החותם - 126 - __________________ חתימת וחותמת המבטח דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה נספח ה'1 אישור על קיום ביטוחים - 127 - נספח ה'1 טופס אישור על קיום ביטוחים )עבודות קבלניות( לכבוד, חברת מעיינות הדרום בע"מ )להלן " -החברה"( א.ג.נ,. הנדון :אישור על קיום ביטוחים של __________________ )להלן "הקבלן"( לביצוע הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בתחנת השאיבה בדימונה- בוסטר דימונה ) להלן" :העבודות"( אנו הח"מ ___________________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן: אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות עבור התאגיד כמפורט .6 להלן: ביטוח עבודות קבלניות /ביטוח הקמה עבור העבודות בערך כולל של ________ .₪ ב. הכולל גם כיסוי עבור: ) (1רכוש סמוך ) (2רכוש שעליו עובדים ) (3פינוי הריסות ) (4ציוד ומתקני עזר ) (5נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים ) (6הוצאות תכנון ,מדידה ,פיקוח והשגחה לאחר נזק ,והוצאות הכנת תביעה ג. ד. ה. בסכום השווה ל 10% -מסכום ביטוח העבודות ,אך לא פחות מסך $ 250,000 בסכום השווה ל 10% -מסכום ביטוח העבודות ,אך לא פחות מסך $ 250,000 בסכום השווה ל 10% -מסכום ביטוח העבודות ,אך לא פחות מסך $ 100,000 בגבול אחריות בסך______$ בסכום השווה ל 10% -מסכום ביטוח העבודות ,אך לא פחות מסך $ 250,000 בסכום השווה ל 10% -מסכום ביטוח העבודות ,אך לא פחות מסך $ 250,000 ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"בטוח צד שלישי"( על פי דין ,המכסה אחריות בגין מעשה או מחדל של הקבלן ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן ,כתוצאה מהעבודות ו/או בקשר עם העבודות ,בגבול אחריות- : לתובע ,למקרה ולתקופה שנתית 2,000,000דולר נזקים לרכוש התאגיד ייחשבו כנזק לצד שלישי. הביטוח מורחב לכלול כיסוי עבור נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ,שאין חובה חוקית לבטחו. הביטוח מורחב לכסות תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי. ביטול חריג )אם קיים( :כיסוי רעידות ,הסרת תמיכה וכיוב' ,עד 20%מהיקף העבודה ,אך לא פחות מ 100,000 -דולר. ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים ע"י הקבלן בבצוע העבודות, לרבות קבלני משנה ועובדיהם ,בגבולות אחריות כמקובל בישראל שלא יפחתו מסך: לתובע למקרה ולתקופה שנתית 5,000,000 -דולר הביטוח מורחב לכסות את אחריות התאגיד היה ותיחשב כמעביד של מי מעובדי הקבלן. ביטוח אחריות מקצועית )פוליסה מס' _________________( על-פי דין בגבול אחריות 500,000דולר למקרה ביטוח ותקופת הביטוח.הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת בת 12חודשים .בטלים ומבוטלים :כל חריג )אם קיים כזה( לתכנון ופקוח, לאבדן מסמכים ,ואי יושר עובדים. - 128 - .7 הפוליסות )למעט ביטוח אחריות מקצועית( תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת הביטוח. כמו כן ,מכסה הפוליסה הוצאות מיוחדות שתידרשנה לתיקון הנזקים ,שכר מומחים ,שכר עבודה בשבתות ,חגים ,עבודות לילה ,הוצאות הובלה מיוחדות ,משלוח אווירי וכיו"ב עד לסכום השווה ל 20% -מהנזק. .8 כל הביטוחים יערכו לתקופה מתאריך ____________עד ___________)שני התאריכים נכללים( )_____ חודשים( וכן לתקופת התחזוקה המורחבת בת 12חודשים. .9 לפי דרישת הקבלן ו/או התאגיד שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו הביטוחים לתקופות נוספות כפי שיצוין בדרישה .ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הנוספות הנובעות מהארכות אלה. .10 בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד התאגיד ,חברות בנות, עובדי התאגיד וכל הבא בשמה של התאגיד ו/או מטעמה. .11 אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים: )א( ) ב( ) ג( ) ד( "המבוטח" בפוליסה יהיה הקבלן ו/או התאגיד ו/או קבלנים מבצעי עבודות ו/או קבלני משנה ועובדים של הנ"ל. "התאגיד" לעניין אישור זה ,תאגיד מעינות הדרום לרבות חברות בת של התאגיד מנהלים ועובדים של הנ"ל. נכלל סעיף אחריות צולבת. נכלל תנאי הקובע כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול במהלך תקופת הביטוח ותקופות ההארכה ,למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן ,בו נהיה רשאים להודיע על ביטול הביטוח בהתאם להוראות החוק ,בהודעות בכתב שתימסרנה גם לתאגיד .אולם תשלום על ידי התאגיד יבטל תוקף ההודעה. תגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ישולמו לתאגיד או למי שהתאגיד יורה בכתב לשלם. .7 הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית במקרה נזק. .8 כל סעיף )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי התאגיד ,ולגבי התאגיד הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה את התאגיד במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ללא זכות השתתפות בבטוחי התאגיד ,וללא זכות לדרוש ממבטחי התאגיד לשאת בנטל החיוב על פי סעיף 59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – ,1981וכן אנו מוותרים על טענה של "ביטוח כפל" כלפי התאגיד וכלפי מבטחיה. .9 הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה. .10 ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים ללא הסכמתכם מראש ובכתב. _______________ תאריך פרטי הפוליסות -:פוליסת עבודות קבלניות ____________________ חתימת המבטח _______________________ פוליסה לביטוח אחריות מקצועית___________________ סוכן הביטוח :שם_______________ טלפון________________ :פקס__________ : - 129 - אישור עריכת ביטוחים במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו. לכבוד תאגיד מעיינות הדרום בע"מ ז'בוטניסקי 1 דימונה )להלן לשם הקיצור "התאגיד"( הנדון :אישור על קיום ביטוחים של הקבלן ___________________ מספר ח.פ .צ ____________ )להלן לשם הקיצור "הקבלן"( בקשר להסכם לביצוע הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בתחנת השאיבה בדימונה – בוסטר דימונה )להלן לשם הקיצור "ההסכם"( אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן את הפוליסות להלן: פוליסה לביטוח עבודות הקמה .הפוליסה מבטחת את העבודות ,החומרים ,הציוד וכל דבר אחר שהובא לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם ומכסה נזק ו/או אובדן ,לרבות נזק ישיר ועקיף מתכנון לקוי העלולים להיגרם לעבודות שיתבצעו ,לרכוש של התאגיד ,לישובים בתחום הטיפול של התאגיד ,למועסקים על ידי הקבלן ,לקבלני משנה ,לעובדי קבלני משנה ,לעובדים בתאגיד, לעובדים בישובים ולצד שלישי כלשהו. שם המבוטח בביטוח זה כולל את התאגיד ,הישובים בתחום הטיפול של התאגיד )ערד ,ירוחם, דימונה( ,נבחרי הישובים בתחום התאגיד והבאים מטעמם. בכל מקרה של נזק על פי פרק א' ) למעט להלן בסעיף ( 1.1.2של הפוליסה ,יחול השיפוי לטובת מי שהתאגיד יקבע. עם תום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה וכל הארכה שלה ,תתווסף תקופת תחזוקה על פי הפוליסה למשך 24חודשים ,בתקופה זו יחול הביטוח על פי כל פרקי הפוליסה. הפוליסה מכסה את הפרקים ,סכומי ביטוח וגבולות אחריות הבאים: פרק א' ביטוח רכוש 1.1.1שווי ההסכם _________________. ₪ 1.1.2ציוד ומתקנים המשמשים לעבודות ___________. ₪ 1.1.3נזק ישיר מתכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים . ₪ 1,000,000 1.1.4רכוש שעליו עובדים ששייך לאחד מיחידי המבוטח . ₪ 1,000,000 1.1.5רכוש סמוך ששייך לאחד מיחידי המבוטח . - ₪ 1,000,000 1.1.6רכוש במעבר . . ₪ 100,000 1.1.7פינוי הריסות . . ₪ 150,000 פרק ב' ביטוח מפני סיכוני צד שלישי ,בגבול אחריות של ₪ 8,000,000לתובע ולתקופת הביטוח. ביטוח זה כולל "סעיף אחריות צולבת" על פיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הפוליסה מכסה :תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .הסרה של תמיכה .רעד .שימוש בכלי הרמה .נזק לצנרת ומתקנים תת קרקעיים כולל נזק תוצאתי עד לסך .₪ 600,000חבות בגין פגיעה בגוף אדם כתוצאה מכלי רכב למעט רכב החייב בביטוח לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה 1975-עד לסך . ₪ 6,000,000 למען הסר ספק ,רכוש התאגיד ,הישובים בתחום הטיפול של התאגיד ,עובדים והמתגוררים בתחום הטיפול של התאגיד יחשבו לצד שלישי. פרק ג' ביטוח אחריות מעבידים בכל תקופת הביטוח ותקופת התחזוקה בגבולות אחריות של ₪ 20,000,000לתובע ולתקופת הביטוח .הביטוח אינו כולל הגבלה בגין קבלני משנה ועובדיהם. - 130 - פוליסה לביטוח אחריות מוצר בגין פגיעה בגוף או רכוש על פי דין בגבולות אחריות של 6,000,000 שקלים חדשים או $ 1,250,000לתובע ולתקופת ביטוח של שנה. תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שנים עשר חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור ע"י המבטח או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבותו של הקבלן . ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך . ₪ 60,000 פוליסה לביטוח אחריות מקצועית המבטחת את חבות הקבלן על פי דין בגין מעשה או מחדל או טעות או השמטה בגבולות אחריות של ₪ 4,000,000או $ 1,250,000לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. בביטוח זה אין כל חריג או סייג בגין :אי יושר של עובדים .חריגה מסמכות בתום לב .אובדן השימוש והעיכוב עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה ,אחריות שילוחית בגין נותני שירותים .אובדן מידע ומסמכים. הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את החברה ו/או הישובים בתחום האחריות של תאגיד מעיינות הדרום בע"מ בגין אחריותם למעשה או מחדל או טעות או השמטה של הקבלן ולצורך כיסוי זה יראו את החברה ו/או הישובים בתחום האחריות של תאגיד מעיינות הדרום בע"מ כאחד מיחידי המבוטח. בפוליסה יש סעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד. הפוליסה אינה מכסה תביעות הקבלן כנגד החברה ו/או הישובים בתחום האחריות של תאגיד מעיינות הדרום בע"מ. הפוליסה היא על בסיס יום הגשת התביעה ובה רשום תאריך רטרואקטיבי שלא יותר מאוחר מיום תחילת העבודות של הקבלן עבור החברה על פי ההסכם. אם הפוליסה תבוטל או לא תחודש תחול תקופת גילוי של שישה חודשים ללא תשלום פרמיה נוספת כלשהי למעט במקרה של תרמית או אי תשלום פרמיות עבור הפוליסה המקורית. ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך ₪ 60,000או .$ 17,500 בהתייחס לפוליסות לעיל: .1 .2 .3 .4 .5 .6 נוסח הפוליסות הנו ביט החל ביום תחילת תקופת הביטוח או מועד מוקדם לכך. כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי תאגיד מעיינות הדרום בע"מ ,הישובים בתחום הטיפול של התאגיד וכלפי מבטחיהם ,ולגביהם ,הביטוח על-פי הפוליסות הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחיהם ,מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחיהם להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59לחוק הסכם הביטוח ,התשמ"א.1981- ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי מבטחיהם . בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי תאגיד מעיינות הדרום בע"מ לפחות 60יום מראש. השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הקבלן בלבד. אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי תאגיד מעיינות הדרום בע"מ ,הישובים בתחום הטיפול של התאגיד ,העובדים של התאגיד ,והבאים מטעמם .הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון. אנו מאשרים בזאת כי אם הקבלן יהיה חדל פירעון או יוכרז כפושט רגל או שיפסיק עבודתו במשך זמן העולה על שלושים ימים קלנדריים או שלא ישלם את הפרמיות כמוסכם או שאנו החלטנו לבטל את הפוליסות מסיבה המותרת לנו ,יהיה התאגיד רשאי להעביר את הפוליסות או חלקן על שמו והוא יהיה המבוטח הראשי ובתנאי שהתאגיד מתחייב לקחת על עצמו כל חוב כספי שחב הקבלן בגין הפוליסה או הפוליסות . אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל. - 131 - בכבוד רב, שם חברת הביטוח _________________________ __________ תאריך ___________ שם החותם מתאריך ____________ תפקיד החותם עד תאריך __________________ חתימת וחותמת המבטח פוליסה מס' פוליסה לביטוח עבודות קבלניות ביטוח אחריות המוצר ביטוח אחריות מקצועית פרטי סוכן הביטוח: שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________ אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן: רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה לביטוח עבודות קבלניות ביטוח אחריות המוצר ביטוח אחריות מקצועית - 132 - חתימה וחותמת חברת הביטוח דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה נספח ו' נוסח ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית - 133 - נספח ו' נוסח ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית לכבוד חברת מעיינות הדרום בע"מ )להלן " -החברה"( א.ג.נ,. ערבות בנקאית מספר______________________ מרחוב: לפי בקשת___________________ מס' ח.פ__________ . _____________ )להלן" :הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 200,000ש"ח )במילים מאתיים אלף ש"ח( בלבד )להלן" :סכום הערבות"( שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם לביצוע מכרז 01 /2014של חברת מעינות הדרום – הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה .סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירי הבניה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן" :המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן: "המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _____________ שהתפרסם בתאריך ____________ ,והעומד על __________________ נקודות. "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות זו. הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה. לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מחמישה עשר ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ,ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת ___________________ ,כשהיא חתומה ע"י חשב התאגיד או ממלא מקומו .דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא מקומו של חשב התאגיד תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם התאגיד מעינות הדרום. התשלום כאמור לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון התאגיד עפ"י הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם הבלעדי. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. ערבות זו אינה ניתנת לביטול ,להעברה או להמחאה והינה בלתי חוזרת. בכבוד רב, _________________ טופס זה חייב בחתימה +חותמת אישית של ה"ה _________________וחותמת הסניף. - 134 - דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה נספח ז' נוסח ערבות מציע )מכרז( אוטונומית בלתי מותנית - 135 - נספח ז' נוסח ערבות מציע )מכרז( אוטונומית בלתי מותנית לכבוד חברת מעיינות הדרום בע"מ )להלן " -החברה"( א.ג.נ,. ערבות בנקאית מספר________________________ לפי בקשת ________________ מס' ח.פ __________ .מרחוב___________ : )להלן":הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 100,000ש"ח במילים )מאה אלף (₪בלבד )להלן" :סכום הערבות"( שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם לביצוע מכרז 01/2014של חברת מעינות הדרום – הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה. סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירי הבניה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן" :המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן: "המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש ___________ שהתפרסם בתאריך ___________ עומד על ___________ נקודות. "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות זו. הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה. לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מחמישה עשר ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ,ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת ___________________ ,כשהיא חתומה ע"י חשב התאגיד או ממלא מקומו .דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא מקומו של חשב התאגיד תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם התאגיד מעינות הדרום. התשלום כאמור לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון התאגיד עפ"י הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם הבלעדי. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ) 27.07.2014כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. ערבות זו אינה ניתנת לביטול ,להעברה או להמחאה והינה בלתי חוזרת. בכבוד רב, _________________ טופס זה חייב בחתימה +חותמת אישית של ה"ה _________________וחותמת הסניף. - 136 - דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה נספח ח' נוסח ערבות בדק ,אוטונומית בלתי מותנית - 137 - נספח ח' נוסח ערבות בדק ,אוטונומית בלתי מותנית לכבוד חברת מעיינות הדרום בע"מ )להלן " -החברה"( א.ג.נ,. ערבות בנקאית מספר______________ לפי בקשת _______________ מס' ח.פ ________ .מרחוב) ___________ :כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן" :הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 5%מערך החשבון הסופי בתוספת מע"מ )להלן" :סכום הערבות"( שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם לביצוע מכרז 01/2014של חברת מעיינות הדרום – הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה. סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירי הבניה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן" :המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן: "המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון הידוע בעת קבלת העבודה ע"י המזמין ללא הסתייגויות חודש ___________ שהתפרסם בתאריך ___________ עומד על ___________ נקודות. "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות זו. הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה. לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מחמישה עשר ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ,ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת ___________________ ,כשהיא חתומה ע"י חשב התאגיד או ממלא מקומו .דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא מקומו של חשב התאגיד תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם התאגיד. התשלום כאמור לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון התאגיד עפ"י הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם הבלעדי. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 24חודשים מיום קבלת העבודה ע"י המזמין ללא הסתייגויות )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם בעבודה נתגלו ליקויים בתקופת הבדק ואז הערבות תוארך ל 24 -חודשים ממועד תיקון הליקויים. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. ערבות זו אינה ניתנת לביטול ,להעברה או להמחאה והינה בלתי חוזרת. בכבוד רב, _________________ טופס זה חייב בחתימה +חותמת אישית של ה"ה _________________וחותמת הסניף. - 138 - דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה נספח ט' הצהרת קבלן בדבר שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים - 139 - נספח ט' הצהרת הקבלן בדבר שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( ,תשל"ו ) 1976 -להלן" :החוק"( אני הח"מ ________________ ,ח.פ ,___________ .הקבלן /מנכ"ל הקבלן /שותף בקבלן ______________________ ]מחק את המיותר[ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן*: .1 א. הקבלן ובעל זיקה** אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; ב. הקבלן או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,אך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה; ג. הקבלן או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. * ]על הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[ ** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 2ב' בחוק. .2 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ____________ אישור אני הח"מ ___________ ,עו"ד )מ.ר ,( ________ .מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' ________ ,ת.ז , _________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. ________________ עו"ד - 140 - הצהרת הקבלן בדבר העסקת עובדים זרים כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( ,תשל"ו ) 1976 -להלן" :החוק"( אני הח"מ ____________ מס' ח.פ ,____________ .הקבלן /מנכ"ל הקבלן /שותף בקבלן _________________]מחק את המיותר[ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן*: .1 א. הקבלן ובעלי זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א ,1991 -בשנה שקדמה למועד עריכת תצהיר זה; ב. הקבלן או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א ,1991 - כאשר ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד עריכת תצהיר זה. ג. הקבלן או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה אחת או יותר לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א ,1991 - ואולם מועד עבירת העבירה האחרונה ,היה לפני יום .1.1.02 * ]על הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[ .2 .3 "בעל זיקה" כאמור בסעיף 1לעיל ,הינו מי שנשלט על ידי הקבלן ,ואם הקבלן הוא חבר בני אדם -גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו ,כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 - הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ____________ אישור אני הח"מ ___________ ,עו"ד )מ.ר ,( ________ .מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' ________ ,ת.ז ,_________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. ________________ עו"ד - 141 - דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה נספח י' הצהרת הקבלן בדבר תנאים בלתי צפויים מראש וביקור באתר - 142 - נספח י' הצהרת הקבלן בדבר תנאים בלתי צפויים מראש וביקור באתר אני החתום מטה ,מאשר בזאת שביקרתי באתר העבודה ובאתרים הסמוכים לאתר העבודה. הנני מצהיר בזאת ,כי במידה ואגלה במהלך ביצוע העבודות ,תנאים בלתי ידועים מראש ,אעביר לאלתר את כל המידע למזמין בכתב. הנני מצהיר ,כי לא אגיש למזמין כל תביעה להארכת משך ביצוע ו/או כל תביעה כספית כתוצאה מתנאים בלתי צפויים מראש ו/או כל סיבה אחרת בלתי צפויה מראש המחייבים שינוי בעבודה או באופן הביצוע שלה. לאחר שעיינתי במסמכי המכרז/חוזה ובדקתי היטב את האתר האמור ,אני מצהיר בזאת שמובן לי בהחלט תאור העבודה ,הציוד וכל העבודות הנלוות וכן מובנת לי היטב העבודה שיש לעשות לשם ביצוען כפי שהיא מפורטת בחוזה והמשתמע ממנו. כמו-כן ,הנני מצהיר שלאחר שסיירתי באתר ולמדתי את תנאיו אין מניעה לבצע את העבודה בלוח הזמנים המוכתב בחוזה. ולראיה באו הצדדים על החתום: תאריך________________ : חתימה וחותמת הקבלן_________________ : - 143 - דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה נספח יא' הצהרת הקבלן על ביצוע העבודה בהתאם לתכניות - 144 - נספח יא' הצהרת הקבלן על ביצוע העבודה בהתאם לתכניות אני החתום מטה ,מאשר בזאת שהעבודות נשוא מכרז זה בוצעו בהתאם לתכניות לביצוע שסופקו בתחילת הביצוע ובמהלך ביצוע העבודה. הנני מצהיר כי כל שינוי שנעשה בעבודה ביחס לתכניות לביצוע המקוריות ,בוצע על-פי תכניות מעודכנות לביצוע שנמסרו במהלך העבודה ו/או שינויים שנמסרו בכתב במהלך הביצוע. כמו-כן ,הנני מצהיר שהתכניות לאחר ביצוע הוכנו במהלך ביצוע העבודה ע"י מהנדס הביצוע באתר ו /או ע"י מודד מוסמך ומשקפים נאמנה את הביצוע בפועל של העבודה. ולראיה באו על החתום: תאריך________________ : חתימה וחותמת המציע_________________ : - 145 - דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה נספח יב' תעודת גמר - 146 - נספח יב' תעודת גמר שם העבודה :הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה פרטים נוספים לזיהוי העבודה : ............................................................................................ ............................................................................................ תאריך צו התחלת העבודה........................................ : תאריך סיום העבודה לפי צוו התחלת העבודה...................................... : תאריך סיום העבודה בפועל............................................. : .1 בתאריך......................נערך סיור באתר ונבדקה העבודה לעיל לצורך קבלתה /מסירתה הסופית לחברה לאחר שכל הליקויים והערות בסיורים קודמים תוקנו ע"י הקבלן ונבדקו ע"י המפקח והקבלן השלים את כל המוטל עליו בהקשר לעבודה בהתאם לדרישות החוזה: .2 השתתפו בסיור המסירה....................................... : ....................................... ....................................... ....................................... .3 להלן ההערות /תיקונים שנתגלו בקבלה הסופית. .................................................................................................................... 3.1 .................................................................................................................... 3.2 .................................................................................................................... 3.3 .................................................................................................................... 3.4 .................................................................................................................... 3.5 .4 נמסרו תכניות לאחר ביצוע חתומים על ידי מודד מוסמך ,המפקח והמתכנן :כן /לא .5 נמסר תיק מתקן הכולל את כל הנספחים הטכניים חתומים ,קטלוגים ,בדיקות מכון התקנים ,שירות השדה של יצרני/ספקי הצינורות ,הספחים והאביזרים וכל המסמכים כמפורט במפרט הטכני :כן/לא .6 נמסרה ערבות בדק שתחילתה בתאריך ....................וסופה בתאריך ........................ .7 העבודה מתקבלת /לא מתקבלת ע"י: -המפקח: כן /לא -המתכנן: כן /לא מהנדס התאגיד :כן /לא.8 ניתנת בזה "תעודת גמר" לעבודה הנ"ל שמשמעותה שהקבלן סיים את עבודתו ,עמד בכל תנאיי ודרישות מסמכי החוזה והעבודה התקבלה ללא הסתייגות על ידי כל הגורמים הרשומים מטה. .9 תחילת תקופת הבדק) ......................................תאריך מתן תעודת הגמר( - 147 - .10אנו החתומים מטה ,לאחר שבדקנו את העבודה ואת כל המסמכים וההתחייבויות של הקבלן בהתאם להסכם ,מאשרים שהעבודה בוצעה בהתאם לתכניות ,מפרטים וכל מסמכי ההסכם והקבלן השלים את כל התחייבויותיו ומקבלים את העבודה "תעודת גמר " זו אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכות גם לאחר גמר העבודה ומסירתה למזמין. חתימת המפקח..... ..............................תאריך.................................... חתימת המתכנן...................................תאריך.................................... חתימת ספק הצינורות /ספחים ......................תאריך ......................... חתימת מהנדס התאגיד .......................תאריך.................................... .11תאריך מתן "תעודת הגמר" )התאריך המאוחר ביותר של אישור הגורמים המאשרים את קבלת העבודה........................: - 148 - דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה נספח יג' הצהרת בטיחות - 149 - נספח יג' הצהרת בטיחות הוראות בטיחות כלליות .1הקבלן אחראי לכך שהוא עצמו וכל עובדיו ,סוכניו ,קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר הבא בשמו ו/או מטעמו ,יהיו בעלי הידע ,המומחיות ,הניסיון ,ההיתרים ,הרישיונות הנדרשים על פי דין וינהגו בהתאם לאמצעי זהירות המחויבים לפי הנסיבות בביצוע עבודות ביוב ומים,בהתאם להסכם אשר נחתם בין הקבלן לבית מעיינות הדרום ביום ______ ובהתאם להוראות כל חוק ,תקנה ,חוק עזר והוראות שיינתנו מדי פעם בפעם. .2הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה והתקנת המוצרים במבנה .הקבלן יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו ,כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוגה של העבודה נשוא הסכם זה .הקבלן יפקח כי אכן יעשה שימוש בציוד זה. .3על הקבלן לבטח את עובדיו ולוודא שכל אחד מהם מסוגל לבצע את העבודות המוטלות עליו בצורה טובה ,מבלי לגרום נזקים ומבלי להוות סיכון לעצמם ו/או לאחרים. .4מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בהצהרת הבטיחות ,מתחייב בזה הקבלן לא להשתמש בציוד כלשהו ,המחויב בחוק לבדיקה תקופתית ,אלא אם כן ציוד כזה נבדק תחילה ואושר לשימוש על ידי בודק מוסמך ,כמו כן ,במידה ויידרש הקבלן ,עליו להציג אישור תקף של הבודק המוסמך. .5באחריות הקבלן לקבל מחשמלאי מוסמך )לא מטעם מעיינות הדרום( אישור תקינות על כל ציוד חשמלי שבשימושו ,כולל הכבלים המאריכים .בידוד הכבלים חייב להיות שלם ותקין כולל התחברויות לשקע ותקע .כמו כן ,חיבורי תקע-שקע לא יונחו בשבילים ומעברי רכב. .6יש לדווח מיידית על כל שריפה ,חבלה או מקרה חירום אחר ,תוך מסירת מלוא המידע על המקרה למנהל התפעול ממעיינות הדרום בטלפון .052-6748130 .7על הקבלן ו/או מי מטעמו להודיע בכתב מיד לאחראי מטעם מעיינות הדרום על כל פגם אשר גילה ועל כל תקלה אשר עלולה להוות סיכון בטיחותי לעובדים ,וללקוחות ולציבור ו/או של הקבלן ו/או כל צד שלישי. .8על הקבלן לדאוג למסירת הודעה מיידית לאחראי מטעם מעיינות הדרום על כל תאונה )כולל נזק לרכוש( שאירעה לו ,לקבלן משנה שלו ו/או כל מי שבא בשמו או מטעמו בקשר עם הסכם זה. .9יש לתאם בכתב ומראש כל הפסקה של חשמל או מקור אספקה לצורך ניתוק או התחברות או כל צורך אחר ,עם אחראי מטעם מעיינות הדרום .מודגש בזה שאין בשום אופן לנתק או להתחבר למערכות אספקה "חיות" ללא אישור חשמלאי מוסמך מטעם הקבלן .כל פעילות של הפסקה או ניתוק או כל פעילות בקרבת אספקות חיוניות העלולה לגרום להפרעות באספקות, חובה לציין ע"י שילוט מתאים ובולט במקומות שניתקו או נאטמו זמנית ,זאת בכדי למנוע חיבור או פתיחה של קווים ,פעולה העלולה לגרום נזק או סיכון_ . .10כל עבודה הכרוכה בקידוח ,חציבה ,הריסה של קירות ,תקרות ,רצפות ושבילים ותקיעת יתדות באדמה תתואם מראש ובכתב עם ממונה בטיחות מטעמכם .לפני תחילת עבודות הריסת קירות בתוך מבנים מאוכלסים יש לפרק תקרות אקוסטיות ברדיוס של 15מטר מהקירות המיועדים להריסה. .11יש לבקש ממנהל המקום ,מנהל המבנה אישור לביצוע כל חפירה בשטח . .12הקבלן אינו רשאי להשתמש ו/או לבצע כל פעולה בכל כלי ,ציוד או רכב ,מבלי לקבל על כך אישור מראש מהאחראי הישיר לאותו פריט ,ולאחר שננקט בכל אמצעי הנדרש להפעלה בטוחה. חל איסור להשתמש בציוד לכיבוי אש למטרות אשר אינן ייעודיות )כגון :השקיית ערמות פסולת על ידי צינור כיבוי וכד'( .קבלן אשר ישתמש בציוד כיבוי אש ,יחויב מיידית במחיר ציוד חדש ובעלות התקנתו. .13נהיגה ברכב מותרת אך ורק לנושא רישיון נהיגה בר תוקף המתאים לסוג הרכב המופעל .אין להיכנס לשטחים ציבוריים -כגון דשא ,שבילים ,גינות ,חצרות בלי לקבל אישור מראש על כך מאחראי מטעם מעיינות הדרום. - 150 - .14הקבלן מתחייב לגדר את השטח ובצורה ברורה ונכונה ,לסמן בשלטי אזהרה כך שיראו גם בשעות החשכה ,כל שטח או משטח העבודה בו קיים סיכון פגיעה ו/או נפילה ,עקב ביצוע העבודה. הגידור יכלול סגירה הרמטית )ללא פתחים ברוחב מעל 12ס"מ( מפני כניסת אנשים לאתר. דלתות ושערים יהיו סגורים בכל זמן למעט ברגע מעבר עובדים בשער או דלת .הסגירה מבחוץ ע"י מנעול ומבפנים ע"י בריח .אין לפרק את הגידור לפני גמר כל העבודות כולל של קבלני משנה ופינוי כל הפסולת ,הפיגומים והסולמות. כל עבודה או אחסון מחוץ לאזור המגודר אסורים. חובה על הקבלן למנוע כניסת אנשים זרים לאזור העבודה. .15הקבלן מתחייב לגדר לבטח ולחסום גישה לכל מקום שממנו אדם עלול ליפול .מיד בתום העבודה חובה להחזיר למקומו כל מגן ,משטח ,מעקה וכו' שהוסר לצורך העבודה. .16הקבלן מתחייב לדאוג באופן שוטף לניקיון וסדר וכן להשאיר את האזור בו בוצעה עבודה כשהוא נקי ומסודר .במידה ותישאר פסולת ו/או אי סדר במקום והקבלן לא יפנה ויסדר תוך 3ימים מקבלת ההתראה ,תפונה הפסולת ויסודר המקום ע"י מעיינות הדרום וע"ח הקבלן. .17מודגש בזה כי חל איסור מוחלט על: א .ביצוע כל עבודה במקום ו/או בצורה העלולים לגרום לפגיעה בעובד עצמו או בכל אדם אחר. ב .נהיגה ו/או נסיעה ו/או הסעה בכל כלי רכב ממונע בניגוד לתקנות התעבורה או בצורה מסוכנת. ג .השלכת פסולת או גרוטאות מחוץ למקום שנועד לכך. ד .הדלקת אש ,עישון ו/או שימוש בלהבה גלויה בכל אזור בו חומרים דליקים ו/או נפיצים בין אם מסומן בשלט אזהרה או לא ,או באזור המוגן ע"י גלאי עשן ללא אישור מעיינות הדרום ה .חסימת דרכי מילוט ומעברים ,דרכי גישה לרכב חירום וגישה להדראנטים )ברזי כיבוי אש(. ו .ביצוע כל עבודה בגובה ,ללא משטח עבודה תקין ובטוח ו/או בהעדר משטח כנ"ל ללא חגורת בטיחות תקינה קשורה למתקן ,ובכל מקרה העבודה תתבצע עפ"י חוקי ותקנות משרד העבודה ו/או כל תקנות בטיחות לעניין זה וע"י עובדים שעברו הכשרה ויש להם תעודה בתוקף. ז .ביצוע עבודה בחלל מוקף ,ללא ציוד מגן אישי מתאים ,ובכל מקרה העבודה תתבצע עפ"י חוקי ותקנות משרד העבודה ו/או כל תקנות בטיחות לעניין זה וע"י עובדים שעברו הכשרה ויש להם תעודה בתוקף. ח .השלכת חפצים ,חלקי פיגום ,פסולת בניה וכד' העלולים לגרום לפגיעות ותאונות. .18על הקבלן לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת דליקות ,כולל הצבת אמצעי כיבוי במקום עבודתו על חשבונו ואחריותו. .19הקבלן אחראי להעביר על חשבונו לכל עובדיו ,סוכניו ,קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר הבא בשמו ו/או מטעמו ,הדרכות בנושאי בטיחות ,בהתאם למתחייב על פי כל דין ובהתאם לכללים הנהוגים. - 151 - הנחיות בטיחות ייחודיות א .מובהר כי אין לבצע עבודה כלשהי )חציבה ,קדיחה מכל סוג ,חיתוך ,ריתוך וכל עבודה שכתוצאה ממנה עלול להיווצר מצב המהווה ו/או העלול להוות מפגע בטיחותי(. .1חפירה /חציבה: כל חפירה או חציבה תבוצע רק לאחר קבלת אישור מהגורמים האחראים ,זאת בכדי למנוע פגיעה בכבלי חשמל או צינורות תת קרקעיים. אין לבצע עבודות חפירה ללא מפרט ותכניות עבודה מאושרות ע"י הגורמים המתאימים. .2עבודות צביעה: א .לא יאוחסן צבע או מדללים מכל סוג שהוא ליד מכלים או בלוני חמצן. ב. משטחים שנצבעו ,ישולטו ב"זהירות ,צבע טרי" עד התייבשות מושלמת של הצבע. ג. בזמן הצביעה יש למנוע טפטוף הצבע על קירות שכנים ,שמשות ,מכוניות וכו'. .3חשמל א .כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאמה מלאה לחוק החשמל ,התשי"ד – ,1954 והתקנות הישימות שפורסמו עד למועד ביצוע העבודה. ב. קבלני החשמל ידאגו לשילוט מושלם וברור של כל מפסק שהותקן .בטרם תחילת העבודה על קווי חשמל יש לנעול לבטח את מפסק המעגל המזין את הקו ולתלות שלט" :אסור לחבר ,עובדים בקו". .4נוהל ביצוע עבודות עם אש גלויה בשטח מעיינות הדרום א .הנוהל מתייחס לכל עבודה הכרוכה בפליטת גצים ,גז לוהט ,אש וכד' .לדוגמא - ריתוך ,הלחמה ,חיתוך באוטוגן או בקשת חשמלית .כמו כן לתהליכים ועבודות שבמהלכן נפלט עשן או אדים ,לדוגמא -שריפת פסולת ,עצים ,חימום זפת או חומר אחר הפולט אדים. ב .יש ליישם את הנוהל בשטח המבנים אשר שייכים למעיינות הדרום רכשה ו/או שכרה ובסמיכות אליהם ,כולל שטחים לא מקורים אך מוקפים בשטח בנוי )פטיו(. ג .הנוהל מחייב את כל מנהלי הפרויקטים ,ראשי הצוותים של מחלקת האחזקה ואת כל הקבלנים )כולל קבלני משנה( המופעלים על-ידם. ד .מחובתו של הקבלן או הרתך לבצע עבודה כל שהיא הכרוכה בפליטת גצים חמים או גז חם ,ליידע עם הזמנת העבודה את בא -כוח הקבלן או את מבצע העבודה מטעמו על הוראות הבטיחות שלהלן: ד 1 -תיאום :כל עבודה הנ"ל תתואם מראש בין מנהל העבודה או ראש הצוות. חובת התיאום חלה על כל עבודה כנ"ל ללא קשר עם הגורם שהזמינה .לפני תחילת העבודה על הקבלן לסייר באתר יחד עם אחראי מטעם מעיינות הדרום ,ולקבל אישור בטיחות ולשמוע הסבר על האתר ,העבודה ,בעיות וסיכונים מיוחדים .על הקבלן לברר את מיקום הטלפון הקרוב )להודעות בחרום לחייג למס' ___(מיקום עמדת כיבוי קרובה )אין לנסות כיבוי דלקים או שריפות חשמל במים(. לפני כל עבודה עם אש גלויה או עבודה הכרוכה בפליטת עשן או אדים יש למלא טופס התחייבות להפסיק את מערכת גילוי העשן. בכל מקרה מודגש שיש להפסיק את פעולת הגלאים באזור העבודה לפני תחילתה ולהחזיר אותה לפעולה בסיום העבודה או בסוף כל יום או מה שקודם. - 152 - ד2 - ד3 - ד4 - ככל שהעבודה נעשית בסמוך לחומרים דליקים כגון עלים יבשים ,ניירות, וילונות ,מזרונים ,שמיכות ,קרטונים ,שלא ניתן להרחיק -יש לכסותם לפני התחלת העבודה בשמיכות אזבסט .אין לבצע עבודות עם אש גלויה בקרבת נוזלים בעירים או מכלי גז בישול. במקרה שהעבודה עם אש גלויה נעשית ליד או מעל תעלות הצמודות למבנים )חצר אנגלית( יש לכסות את הרשתות של התעלות בשמיכות אזבסט כדי למנוע נפילת גצים על בידוד הצנרת או חדירתם דרך חלונות המרתפים לארכיונים או מעבדות. השגחה :בכל זמן העבודה עם אש גלויה ישגיחו העובדים שלא נוצרו מקורות אש ויוודאו כי לא החלה בעירה .הקבלן מתחייב להחזיק במקום ביצוע העבודה מטפים מסוג מתאים ושמיכות אזבסט בכמות מספקת לחסימת האש) .ציוד הכיבוי של הקבלן ועל אחריותו( בתום העבודה יש לוודא שלא נשארו גצים או נקודות לוהטות העלולות לגרום להתלקחות עצמית. כאשר עבודות היוצרות גצים חמים מתבצעות מעל מקום העלול לשמש מעבר אנשים ,חובה לדאוג לגידור מקום נפילת הגצים או למנוע מעבר אנשים במקום זה בכל דרך אפשרית. כמובן שיש לנקות את מקום נפילת הגצים מכל חומר דליק. .5הקבלן מצהיר כי קרא את האמור בהצהרת הבטיחות וכי ידוע לו כי עליו לעבוד ע"פ הוראות הבטיחות בעבודה וקיום הוראות כל דין ,בין היתר בקיום הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( ,התש"ל ,1970 -ותקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( ,התשמ"ח .1988 -כמו כן מאשר הקבלן כי אין באמור בהצהרת האחריות כדי לפגוע בהתחייבויותיו מכוח ההסכם אשר נחתם עם מעיינות הדרום ,לרבות אך לא רק אחריותו לכל נזק ו/או פגיעה בגוף או ברכוש ,במהלך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. .6הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ג – ,1954 ופקודת הבטיחות בעבודה והתקנות שפורסמו על פיהם ואת היבטי בטיחות וגיהות במערכות ביוב ,וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהם ולוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד המזמין עקב הפרתם. .7הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא ,בין נזק גוף /ואו נזק רכוש ו/או כל נזק אחר ישיר ו/או עקיף ,שייגרם למזמין ו/או לב"כ ו/או לכל צד ג' ו/או לרכוש מי מהם ,ו/או הוצאות מיותרות או אחרות ,כתוצאה מהפרת הצהרת בטיחות זו או אחד מסעיפיה ו/או בגלל אי קיומו או כתוצאה מרשלנות ,הזנחה ,מעשה או מחדל תוך כדי ו/או עקב או במהלך ביצוע העבודה ו/או בקשר אליה ,מצד הקבלן ,עובדיו ,שלוחיו ,אלה הנתונים למרותו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם ,שלוחיהם ומי שנתון למרותם ו/או כל המצויים באתר ביצוע העבודה ובסביבתו אך למעט נזק שנגרם ע"י המזמין עצמו. תאריך_____________: חתימת הקבלן________________: - 153 - הצהרת בטיחות אני החתום מטה ,העובד כקבלן בשטחים השייכים למעיינות הדרום ,מצהיר בזה ,כי הובאו לידיעתי הוראות ונוהלי הבטיחות הנהוגים בשטחים אלו ,וכי ברורים לי הסיכונים האפשריים. סיירתי באתר ושמעתי הסברים של מנהל הפרויקט או אחראי מטעם מעיינות הדרום על העבודה, בעיות וסיכונים מיוחדים ,והבנתי את ההסברים .הריני מתחייב להעסיק עובדים מיומנים ומתאימים ,לצורך ביצוע העבודות ולהשתמש בציוד מתאים ותקין ,בהתאם לכללי הבטיחות השונים. הריני מתחייב לקיים את כללי הבטיחות הרשומים בחוק או מקובלים ,לרבות אלה שבמסמך זה. ולראיה באתי על החתום: שם: מס' ת .זהות: מקצוע: כתובת: תאריך: חתימה: הנ"ל קיבל בנוכחותי עותק הנחיות בטיחות והסבר על חובותיו וסיכונים )חוברת היבטי בטיחות וגיהות מערכות הביוב( חתימה: שם אחראי מטעם מעיינות הדרום: עותק יימסר ליועץ הבטיחות. - 154 - דימונה מכרז פומבי מס' 01/2014 הרחבה ,שדרוג ותוספת יחידות שאיבה בבוסטר דימונה נספח יד' הצהרת קבלן המשנה - 155 - נספח יד' הצהרת קבלן המשנה )אם בוצעה עמו התקשרות( מכרז מס' 01/2014 הריני מצהיר כי לשם ביצוע העבודות נושא מכרז זה ,התקשרתי עם _________________ )להלן" :קבלן המשנה"( ,ח"פ ___________ ,כתובת._____________________________ : בחתימתו מטה מאשר קבלן המשנה כי הינו מתחייב לעמוד בכל הוראות מסמכי המכרז כנדרש. למסמך זה מצורפים המסמכים המצוינים בסעיף 10ה' להוראות הפתיח המנהלי ,פרטים 5-1ו.12- הקבלן וקבלן המשנה מצהירים בזאת כי הינם מודעים לכך שאין בהתקשרות ביניהם כדי לגרוע מתוקפו של ס' 00.21להוראות המפרט הטכני המיוחד )נספח א'( ,וכי בכל מקרה אין בפירוט שמות נותני השירות בנוגע לעבודות אלו במסגרת ההצעה ,כדי לחייב את המזמין לאשר את המועמד המוצע על ידי המציע לשם מתן השירות ,וזה שומר לעצמו הזכות לדרוש את שינוי זהות נותני השירות אף לאחר אישור הזכייה ,ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין זה. _______________________ חתימה +חותמת המציע - 156 -
© Copyright 2024