1. No category

‫מי שבע‬
‫תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז מס' ‪41/30‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫אוגוסט ‪4102‬‬
‫אריה שוורץ ‪ -‬מהנדסים יועצים‬
‫‪ ‬רח' יהודה הנחתום ‪ 4‬באר שבע ‪[email protected] @ 08-6285920 : 80-2601626 :‬‬
‫‪0‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג מכון שאיבה לביוב אופקים‬
‫הרחבת המכון‪ ,‬ותוספת ציוד‬
‫אלקטרומכני‬
‫רשימת יועצים‬
‫מתכנן ראשי‬
‫‪ :‬שוורץ אריה מהנדסים יועצים בע"מ‬
‫באר שבע‪ ,‬רח' יהודה הנחתום ‪2‬‬
‫טל‪10-2405241 ,10-2400424 :‬‬
‫חשמל ובקרה‬
‫‪ :‬אבי אל גבסי‬
‫באר שבע‪ ,‬אסף שמחוני ‪0080‬‬
‫טל‪10-2202424 ,10-2202121 :‬‬
‫קונסטרוקציה ‪ :‬רועי אסף הנדסה‬
‫באר שבע‪ ,‬רח' יהודה הנחתום ‪2‬‬
‫טל‪10-2464000 ,10-2464066 :‬‬
‫‪1‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫הזמנה להשתתף במכרז‬
‫שדרוג מכון שאיבה לביוב אופקים‬
‫הרחבת המכון‪ ,‬ותוספת ציוד‬
‫אלקטרומכני‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ (להלן‪" :‬החברה")‪ ,‬מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות‬
‫הרחבה‪ ,‬שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני בתחנת השאיבה הראשית לביוב של העיר אופקים‪.‬‬
‫רשאים להשתתף במכרז‪ ,‬יחידים ותאגידים הרשומים בפנקס הקבלנים לענף ראשי במקצועות‬
‫משאבות טורבינות ותחנות שאיבה (סימול ‪ )088‬בסיווג כספי ב‪ 1 -‬לפחות‪ ,‬ולענף ראשי בניה‬
‫(סימול ‪ )188‬בסווג כספי ג‪ 6-‬או לחלופין קבלן הרשום בענף ראשי משאבות טורבינות ותחנות‬
‫שאיבה כנ"ל שיעסיק קבלן משנה הרשום בענף ראשי בניה בעל סווג כנ"ל‪ ,‬ואשר עומד בכל תנאי‬
‫הסף ותנאי העמידה במכרז‪ ,‬המפורטים במסמך ההוראות למשתתפים‪ ,‬הכל כמפורט ובכפוף‬
‫לאמור במסמכי המכרז‪.‬‬
‫את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בעבור סך של ‪ ₪ 4,888‬לא כולל מע"מ‪ ,‬סכום אשר לא יוחזר בשום‬
‫מקרה‪ ,‬גם אם יבוטל המכרז מסיבה כלשהי ו‪8‬או במידה והמשתתף יסיר את הצעתו ו‪8‬או בכל‬
‫מקרה אחר‪ ,‬אך ורק באתר "דקל מכרז" שכתובתו‪ ,www.dekelmichraz.co.il :‬חוברת המכרז תועמד‬
‫לעיון ומכירה באתר החל ‪ 62/80/14‬בשעה ‪16:88‬‬
‫במידה והמציע אינו יכול לשלם באמצעות כרטיס אשראי כנדרש באתר "דקל מכרז" ניתן להגיע‬
‫למשרדי חברת "דקל מכרז" המצויים ברחוב הנרייטה סולד ‪0‬ב' בבאר‪-‬שבע ולשלם סכום זה‬
‫במזומן בלבד‪.‬‬
‫מסמכי המכרז‪ -‬נוסח לעיון והסברים אודות המכרז זמינים לצפייה באתר "דקל מכרז" ומפורטים‬
‫בנספח "דקל מכרז"‪.‬‬
‫שאלות הבהרה תתקבלנה אך ורק באמצעות אתר "דקל מכרז" וזאת לא יאוחר מתאריך‬
‫‪ 12812802‬יום שלישי בשעה ‪ 04:11‬תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר " דקל מכרז" עד‬
‫לתאריך ‪ 40812802‬יום שלישי בשעה ‪02:11‬‬
‫את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז ואת שאר המסמכים והאישורים שפורטו במסמך ההוראות‬
‫למשתתפים‪ ,‬יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר‪8‬בפקס‪8‬בדוא"ל) במשרדי תאגיד "מי‬
‫שבע" (במשרד אמרכל קומה ‪ )0‬ברחוב ההסתדרות ‪ ,56‬במעטפה סגורה בנושאת את הכיתוב "‬
‫"מכרז פומבי מספר ‪ "81/14‬בלבד ללא כל סימנים מזהים ו‪8‬או כיתוב אחר‪.‬‬
‫את ההצעות ניתן להגיש עד ליום ‪ 80/18/14‬וזאת עד השעה ‪ .16:88‬מסמכי מכרז שיימסרו לאחר‬
‫המועד והשעה האמורים ייפסלו על הסף ולא ייכללו במניין המסמכים שיידונו בפני ועדת‬
‫המכרזים‪.‬‬
‫סיור קבלנים ייערך בתאריך ‪ 86/82/14‬ביום שלישי בשעה ‪ ,16:88‬יציאה ממשרדי התאגיד‬
‫באופקים‪ ,‬רחוב הרצל ‪ .5‬טלפון לבירורים‪.10-2542211 :‬‬
‫ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי סף להשתתפות במכרז!‬
‫מסמכים שיוגשו ע"י גורם כלשהו שלא השתתף במפגש המציעים ייפסלו על הסף ולא ייכללו‬
‫במניין המסמכים שיידונו בפני ועדת המכרזים של החברה!‬
‫על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס ‪( ₪ 551,111‬במלים‪ :‬חמש מאות‬
‫וחמישים אלף ‪ )₪‬להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו‪ ,‬בנוסח המצורף למסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫אי מילוי מדויק ומושלם אחר כל דרישות המכרז ו‪8‬או המצאת מעטפת ההצעה במשרד התאגיד‬
‫לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל‪ ,‬יגרמו לפסילת ההצעה‪.‬‬
‫אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫התאגיד רשאי לנהל מו"מ על פי כל דין ואיננו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה‬
‫שהיא‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום הינו למען הזהירות בלבד‪ ,‬ואין בו כדי‬
‫להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים‪.‬‬
‫ארז בדש‪ ,‬מנכ"ל‬
‫"מי שבע"‪ -‬תאגיד אזורי‬
‫למים וביוב בע"מ‬
‫‪3‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג מכון שאיבה לביוב אופקים‬
‫הרחבת המכון‪ ,‬ותוספת ציוד‬
‫אלקטרומכני‬
‫מסמך א'‬
‫הוראות למשתתפים במכרז‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ (להלן‪" :‬החברה")‪ ,‬מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות‬
‫הרחבה‪ ,‬שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני במכון השאיבה לביוב של העיר אופקים בהתאם‬
‫למפורט להלן וביתר מסמכי המכרז (להלן‪":‬העבודות")‪:‬‬
‫‪ .1‬מסמכי המכרז‬
‫מסמך א' ‪-‬‬
‫מסמך ב' ‪-‬‬
‫מסמך ג' ‪-‬‬
‫מסמך ד'‪-‬‬
‫מסמך ה'‪-‬‬
‫מסמך ו'‪-‬‬
‫מסמך ז'‪-‬‬
‫נספח א'‬
‫נספח ב'‬
‫נספח ג'‬
‫נספח ד'‬
‫נספח ה'‬
‫נספח ו'‬
‫נספח ז'‬
‫נספח ח'‬
‫נספח ט'‬
‫נספח י'‬
‫נספח יא'‬
‫נספח יב'‬
‫נספח יג'‬
‫נספח יד'‬
‫נספח ט"ו‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫נספח ט"ז ‪-‬‬
‫נספח י"ז‬
‫נספח י"ח‬
‫נספח יט'‬
‫‪-‬‬
‫הוראות למשתתפים במכרז‬
‫הצעת המשתתף‪.‬‬
‫נוסח אישור רו"ח והצהרת משתתף בדבר ניסיון כספי‬
‫נוסח המלצות מטעם רשויות מקומיות ו‪8‬או תאגידי מים וביוב‪.‬‬
‫תצהיר המציע על עמידה בתנאי הסף‬
‫נוסח אישור בנק על יכולת פיננסית של המציע‪.‬‬
‫נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה‪8‬ים שהצעתו‪8‬ם תיבחר במכרז (להלן‪":‬ההסכם")‬
‫על נספחיו המפורטים להלן‪:‬‬
‫מפרט טכני מיוחד ("מפרט טכני")‬
‫כתב כמויות‬
‫תכניות‬
‫אישור על קיום ביטוחים של הקבלן – עבודות קבלניות‬
‫טופס בקשה לפתיחת חשבון ספק וטופס בקשה להעברת כספים במסלקה בנקאית‬
‫נוסח כתב ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית‬
‫נוסח כתב ערבות מכרז (מציע) אוטונומית בלתי מותנית‬
‫נוסח כתב ערבות בדק אוטונומית בלתי מותנית‬
‫הצהרת הקבלן בדבר שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים‬
‫הצהרת הקבלן על העדר תביעות‬
‫הצהרת הקבלן על עמידה בלוח זמנים‬
‫הצהרת הקבלן בדבר תנאי קרקע בלתי צפויים מראש וביקור באתר‬
‫הצהרת הקבלן על ביצוע עבודות לפי תכניות‬
‫פירוט הציוד המוצע ע"י הקבלן‬
‫תצהיר המציע ויצרן המשאבות בעניין אספקת משאבות טבולות התאמת המשאבות‬
‫לייעודם‬
‫תעודת גמר‬
‫העסקת קבלנים נותני שירותים ל"מי שבע" תאגיד אזורי למים וביוב‪-‬בטיחות‬
‫בעבודה‬
‫טבלת מסמכים ואסמכתאות שעל הקבלן לצרף לחשבנות שמוגשים לאישור התאגיד‬
‫נספח "דקל מכרז"‬
‫‪4‬‬
‫החברה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז‬
‫המנויים לעיל והוא קראם‪ ,‬הבין את תוכנם‪ ,‬קיבל את כל ההסברים אשר ביקש‬
‫ומתחייב לבצע את עבודתו על‪-‬פי תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תיבחר כזוכה‬
‫במכרז‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬תראה החברה את המשתתף כמי שהצהיר שברשותו נמצא המפרט הכללי‬
‫לעבודות בנין בהוצאת משרד הביטחון‪ ,‬משרד השיכון ומע"צ במהדורתו האחרונה‬
‫והמעודכנת והוא קראו‪ ,‬הבין את תוכנו וקיבל את כל ההסברים אשר ביקש‪.‬‬
‫תנאי סף למשתתפים‬
‫‪ .6‬רשאים להשתתף במכרז יחידים או תאגידים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל התנאים‬
‫הבאים ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה‪.‬‬
‫התנאים שלהלן הם תנאי סף ומשתתף שלא עומד בהם ו‪8‬או לא צירף את המסמכים‬
‫הדרושים להוכחת עמידתו בתנאים שלהלן יפסל על הסף‪:‬‬
‫המשתתף‪ ,‬ביום הגשת הצעתו‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ .0‬הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה‬
‫בנאיות התשכ"ט‪ 0222 -‬ותקנותיו) לענף משאבות טורבינות ותחנות שאיבה (סימול‬
‫‪ )511‬בסיווג כספי ב‪ 0 -‬לפחות‪.‬‬
‫‪ .4‬הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה‬
‫בנאיות התשכ"ט‪ 0222 -‬ותקנותיו) לענף ראשי בניה (סימול ‪ )011‬בסווג כספי ג‪4-‬‬
‫לפחות‪.‬‬
‫או לחלופין‪:‬‬
‫‪ .0‬הינו קבלן רשום בענף ראשי משאבות טורבינות ותחנות שאיבה (סימול ‪ )511‬בסיווג‬
‫כספי ב‪ 0-‬לפחות כנדרש בסעיף ‪(4‬א)(‪ )0‬לעיל (להלן‪":‬הקבלן הראשי") המעסיק קבלן‬
‫משנה הרשום בענף ראשי בניה (סימול ‪ )011‬בסיווג כספי ג‪ 4-‬לפחות (להלן‪" :‬קבלן‬
‫המשנה")‪ ,‬ואשר עומד בכל יתר תנאי הסף המפורטים במסמך זה להלן‪.‬‬
‫למען הסר ספק יובהר‪ ,‬כי לצורך הוכחת עמידתו של הקבלן הראשי בהוראות סעיף‬
‫‪(4‬א)(‪ )0‬לעיל נדרש הקבלן הראשי לצרף להצעתו אישור חתום מטעם רואה חשבון לפיו‬
‫הוא מעסיק קבלן משנה הרשום בענף ראשי בניה (סימול ‪ )011‬בסיווג כספי ג‪ 4-‬לפחות‬
‫או הסכם משפטי מחייב עם קבלן המשנה בדבר ביצוע עבודות הבנייה נשוא מכרז זה‬
‫היה ויזכה הקבלן הראשי במכרז‪ ,‬זאת יחד עם אסמכתאות בדבר היות הקבלן הראשי‬
‫עומד בתנאי הסף הקבוע בסעיף ‪(4‬א)(‪ )0‬לעיל‪.‬‬
‫ב‪ .‬המשתתף הינו בעל ניסיון מוכח של ‪ 0‬שנים לפחות מתוך ‪ 18‬השנים האחרונות (‪- 4112‬‬
‫‪ )4100‬בביצוע עבודות הנדסה אזרחית ועבודות אלקטרומכניות מסוג העבודות נשוא‬
‫מכרז זה בדגש על‪ :‬הקמת מכוני שאיבה לביוב או למים‪ ,‬הקמת מכונים לטיפול בשפכים‬
‫או הקמת מתקנים בעלי מאפיינים דומים לעבודות נשוא המכרז שלדעת המזמין מכשיר‬
‫את המציע לבצע את עבודות נשוא המכרז למען הסר ספק מובהר בזאת שניסיון בביצוע‬
‫עבודות צנרת מים‪ ,‬ביוב או ניקוז אינו נכלל במסגרת הניסיון הנדרש כתנאי סף במכרז‬
‫זה‪.‬‬
‫להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המשתתף להצעתו המלצות בנוסח המצ"ב כמסמך ד'‬
‫למסמכי המכרז‪.‬‬
‫ג‪ .‬המשתתף הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות הנדסה אזרחית ועבודות‬
‫אלקטרומכניות בהיקף כספי כולל של ‪ 01‬מיליון ‪( ₪‬לא כולל מע"מ) לפחות‪ ,‬במשך‬
‫חמש השנים האחרונות ‪ .4112-4100‬מתקנים שייחשבו כמתקנים העונים להגדרת‬
‫הניסיון הנדרש בסעיף זה יהיו מתקנים משולבים הנדסה אלקטרומכנית‪ ,‬חשמל והנדסה‬
‫אזרחית כאשר מרכיב ההנדסה האלקטרומכנית והחשמל מהווים לפחות ‪ 51%‬מערך‬
‫המתקן‪ .‬ערך המתקן יכלול את כל מרכיבי המתקן כולל גם הנדסה אזרחית‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המשתתף להצעתו אישור חתום על ידי רו"ח מטעמו‬
‫בתוספת הצהרת המשתתף בנוסח המצ"ב כמסמך ג' למסמכי המכרז‪.‬‬
‫ד‪ .‬המשתתף צרף להצעתו ערבות מציע (מכרז) אוטונומית בלתי מותנית‪ ,‬לפי הנוסח הקבוע‬
‫בנספח ז' למסמכי המכרז‪.‬‬
‫ה‪ .‬ברשותו של המשתתף כח אדם מיומן‪ ,‬ציוד‪ ,‬חומרים‪ ,‬אמצעים וכלי רכב מתאימים לביצוע‬
‫העבודה נשוא מכרז זה‪ ,‬כמוגדר וכמפורט במפרט הטכני‪ ,‬נספח א' לנוסח ההסכם‪.‬‬
‫ו‪ .‬המשתתף לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום‪ ,‬התשמ"ז‪ 0206-‬או לפי‬
‫חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)‪ ,‬התשנ"א‪ ;0220-‬אם‬
‫הורשע ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים ‪ -‬חלפה שנה אחת לפחות ממועד‬
‫ההרשעה האחרונה‪.‬‬
‫ז‪ .‬המשתתף לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה בנושא פיסקלי‪ ,‬כגון אי העברת‬
‫ניכויים‪ ,‬אי דיווח לרשויות המס‪ ,‬אי מתן קבלת רשמיות וכד'‪ ,‬זולת אם חלפה תקופת‬
‫ההתיישנות‪ ,‬לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א – ‪.0200‬‬
‫ח‪ .‬הקבלן או מי מבעלי הזיקה אליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון‬
‫להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני עבודה;‬
‫ט‪ .‬הקבלן או מי מבעלי הזיקה אליו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף ‪ 5‬לחוק‬
‫העבירות המנהליות‪ ,‬התשמ"ו‪ ,0205-‬בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות‬
‫במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני עבודה;‬
‫י‪ .‬המשתתף השתתף בסיור הקבלנים‪.‬‬
‫יא‪ .‬המשתתף מנהל ספרים כדין;‬
‫יב‪ .‬המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה מטעם רשויות מע"מ‪.‬‬
‫בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת‬
‫הצעתו‪.‬‬
‫את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז‪ ,‬וכל שינוי או סטייה מתנאים אלה‪ ,‬עלול לגרום‬
‫לפסילת ההצעה‪ .‬תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם‬
‫כמפורט בסעיף ‪ 4‬להלן ‪.‬‬
‫ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת‪ .‬חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות‬
‫משפטיות‪ .‬הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז‪ ,‬הינה‬
‫הישות המשפטית החתומה על כתב ההצעה‪.‬‬
‫החברה שומרת לעצמם את הזכות לבצע את העבודות כולם או חלקם בעצמה ו‪/‬או באמצעות מי‬
‫מטעמה‪ ,‬והיא שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה במכרז בין מספר משתתפים‪ ,‬ואף‬
‫שלא לבצע כלל את ההזמנה‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי‬
‫נוחות‪ ,‬ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה"‬
‫עפ"י דיני המכרזים‪.‬‬
‫הסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומההסכם הנובע ממנו‪ ,‬תהא לבתי‬
‫המשפט המוסמכים בבאר‪-‬שבע‪.‬‬
‫עיקרי ההתקשרות‬
‫‪ .1‬עיקרי ההסכם עליו יחתום הזוכה במכרז (להלן בסעיף זה‪" :‬הקבלן") הינם כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ .‬הקבלן יבצע עבור החברה עבודות הרחבה‪ ,‬שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני במכון‬
‫השאיבה לביוב באופקים‪ ,‬כולל עבודות הנדסה אזרחית‪ ,‬התקנת ציוד אלקטרומכני‪,‬‬
‫משאבות‪,‬עבודות חשמל ועבודות נלוות וזאת כמפורט בהסכם‪ ,‬במפרט הטכני‪ ,‬נספח א'‬
‫להסכם‪ ,‬וביתר נספחי ההסכם‪.‬‬
‫ב‪ .‬בעבור ביצוע העבודה‪ ,‬וכל מחויבויותיו לפי ההסכם על כל נספחיו‪ ,‬יהא הקבלן זכאי‬
‫לתמורה אשר תקבע ע"י מכפלת מחירי היחידה הרלוונטיים שבכתב הכמויות‪ ,‬נספח ב'‬
‫להסכם‪ ,‬בכמויות שבוצעו בפועל‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ג‪ .‬הקבלן יידרש להפקיד במעמד חתימתו על ההסכם ערבות ביצוע‪ ,‬בנוסח המצ"ב כנספח ו'‬
‫להסכם‪ ,‬להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו במסגרת ביצוע עבודות נשוא ההסכם‪.‬‬
‫ד‪ .‬הקבלן יידרש לבטח עצמו בביטוחים כנדרש בסעיף ‪ 46‬ובנספח ד' להסכם‪.‬‬
‫ה‪ .‬שאר תנאי ההתקשרות וההוראות קבועים ומפורטים בהסכם המצורף למסמכי מכרז זה‪.‬‬
‫ההצעה ואופן הגשתה‬
‫‪.4‬‬
‫א‪ .‬על המשתתף למלא את כל מחירי היחידה בכתב הכמויות‪ ,‬מחיר שלא ימולא על ידי‬
‫המשתתף‪ ,‬התמורה בגינו תחשב ככזו הכלולה במחירי היחידה האחרים ולא ישולם בגין‬
‫סעיף זה בנפרד‪.‬‬
‫ב‪ .‬המשתתף יחתום בחתימת ידו על טופס הצעת המשתתף ועל כל עמוד ועמוד בכתב‬
‫הכמויות‪.‬‬
‫ג‪ .‬ההצעה תעמוד בתוקפה ותחייב את מגישה החל מהמועד שבו תוכנס לתיבת המכרזים ועד‬
‫למועד פקיעתה של הערבות הבנקאית כאמור בסעיף ‪ 5‬להלן‪.‬‬
‫‪ .0‬המשתתף יידרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית וצמודה למכרז על‬
‫סך של ‪( ₪551,111‬במילים‪ :‬חמש מאות וחמישים אלף שקלים חדשים) להבטחת חתימת‬
‫המשתתף הזוכה על ההסכם‪ ,‬ולהמצאת כל המסמכים והאישורים הנדרשים‪ ,‬תוך ‪ 6‬ימים‬
‫מיום קבלת ההודעה על זכייתו במכרז‪ .‬הערבות תהא בנוסח המצ"ב כנספח ז' להסכם‪ .‬השם‬
‫שיופיע בערבות יהא שם המשתתף‪ .‬הערבות תהא צמודה למדד הבניה‪ ,‬ותעמוד בתוקפה עד‬
‫ליום ‪( 0/1/10‬כולל) ותהא בלתי מוגבלת ובלתי מותנית וניתנת למימוש לפי דרישת החברה‬
‫תוך תקופה שלא תעלה על ‪05‬ימים‪ .‬הערבות תהא ניתנת להארכה על פי דרישת החברה למשך‬
‫תקופה שתיקבע על ידה‪ ,‬ככל שהליכי המכרז יתעכבו‪.‬‬
‫הצעה שתוגש בלי צירוף ערבות כאמור לעיל‪ ,‬או הצעה שהערבות שתצורף לה לא‬
‫תהא ניתנת להארכה כאמור לעיל‪ ,‬תיפסל על הסף‪ ,‬ולא תובא לדיון‪.‬‬
‫‪ .2‬על המשתתף לצרף בנוסף להצעתו את המסמכים הר"מ‪ ,‬כשהם חתומים על ידו בשולי כל עמוד‬
‫ועמוד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף‪.‬‬
‫אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין‪.‬‬
‫העתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבוריים (מאת רשויות מע"מ) כאמור בסעיף ‪4‬‬
‫לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפה ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)‪ ,‬התשל"ו‬
‫ ‪.0262‬‬‫אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המשתתף‪.‬‬
‫אישור רו"ח בדבר ניסיון המציע ‪ -‬כנדרש בתנאי הסף הקבועים בסעיף ‪ 4‬לעיל ובהתאם‬
‫לנוסח האישור המצ"ב כמסמך ג' למסמכי המכרז‪.‬‬
‫המלצות ‪ -‬מגופים ומוסדות בהם ביצע המשתתף ב‪ 5-‬השנים האחרונות עבודות מסוג‬
‫העבודות נשוא מכרז זה‪ ,‬זאת בהתאם לנוסח ההמלצות המצ"ב כמסמך ד' למכרז זה‪.‬‬
‫מסמכים נוספים ‪ -‬המעידים על ניסיון של ‪ 5‬שנים מתוך ‪ 01‬השנים האחרונות בביצוע‬
‫עבודות מסוג העבודה נשוא מכרז זה‪ ,‬ומסמכים המעידים על ביצוע עבודות הנדסה‬
‫אזרחית ועבודות אלקטרומכניות כמפורט בסעיף ‪ 4‬לעיל בהיקף כולל של ‪ 01‬מיליון ‪₪‬‬
‫בחמש השנים האחרונות כגון‪ :‬הסכמים‪ ,‬חשבונות סופיים של עבודות וכיו"ב)‪.‬‬
‫רשימת מוסדות ממלכתיים ו‪8‬או ציבוריים ו‪8‬או מוניציפאליים עימם קשור המשתתף‬
‫בהסכם או היה קשור בעבר‪.‬‬
‫תצהיר מאומת בידי עו"ד‪ ,‬בדבר עמידתו בתנאי הסף (סעיף ‪ 4‬לעיל) וכי ברשותו של‬
‫המשתתף כח אדם מיומן‪ ,‬ציוד‪ ,‬חומרים‪ ,‬אמצעים וכלי רכב מתאימים לביצוע העבודה‬
‫נשוא מכרז זה‪ ,‬כמוגדר וכמפורט במפרט הטכני‪ ,‬נספח א' להסכם ההתקשרות‪ ,‬בהתאם‬
‫לנוסח המצ"ב כמסמך ה' למסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫י‪ .‬מכתב המלצה מהבנק בו מנהל המשתתף את עסקיו‪ ,‬המעיד על חוסנו הפיננסי של‬
‫המשתתף בהתאם לנוסח המצ"ב כמסמך ו' למסמכי המכרז‪.‬‬
‫יא‪ .‬צילום קבלה על שם המשתתף בדבר רכישת מסמכי המכרז‪.‬‬
‫יב‪ .‬פרוטוקול סיור קבלנים‪.‬‬
‫יג‪ .‬זהות המשתתף‪ ,‬תאור כללי של המשתתף‪ ,‬ושמות המנהלים אצל המשתתף‪.‬‬
‫יד‪ .‬המבנה הארגוני המוצע לביצוע העבודות נשוא המכרז כולל הגורמים המשתתפים‪ ,‬חלוקת‬
‫תפקידים במידה והמשתתף ישלב קבלני משנה‪.‬‬
‫‪ .0‬עליו לציין את שמו של קבלן המשנה‪ ,‬לציין את תפקידו ולצרף להצעתו מסמכים‬
‫המעידים על עמידת קבלן המשנה בתנאי הסף כמפורט בסעיף ‪(4‬א)(‪ )0‬לעיל וכן‬
‫אסמכתאות על ניסיונו‪.‬‬
‫‪ .4‬לצרף להצעתו אישור רואה חשבון על העסקת קבלן המשנה או לחילופין הסכם‬
‫משפטי מחייב עם קבלן המשנה בדבר ביצוע עבודות הבנייה נשוא מכרז זה היה ויזכה‬
‫הקבלן הראשי במכרז‪.‬‬
‫טו‪ .‬אישור על היות המשתתף קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים‬
‫לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט‪ 0222 -‬ותקנותיו) כנדרש בסעיף ‪(4‬א)‪ 0-4‬או ‪ 0‬לעיל‬
‫בצירוף המסמכים הנדרשים בסעיפים אלה‪.‬‬
‫טז‪ .‬ערבות בנקאית כמפורט בסעיף ‪ 5‬לעיל‪.‬‬
‫יז‪ .‬אישור על היעדר הרשעות בעבירות המצוינות בסעיף ‪(4‬ד)(‪( )0‬ג'‪-‬ד') לעיל‪.‬‬
‫יח‪ .‬נוסח הצעת המשתתף כשהיא חתומה על ידו‪.‬‬
‫יט‪ .‬יתרת מסמכי המכרז לרבות מסמכי הבהרות ודגשים שפרסמה החברה‪ ,‬כשהם חתומים‬
‫ע"י המשתתף בכל דף ודף מהם‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬התאגיד שומר לעצמו את הזכות‪ ,‬לפי שיקול דעתו‬
‫הבלעדי‪ ,‬לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז‪ ,‬להשלים מידע ו‪/‬או‬
‫המלצות ו‪/‬או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו‪/‬או חברי‬
‫הצוות מטעמו וזאת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לצורך עמידתו של המציע ו‪/‬או חברי הצוות מטעמו‪ ,‬בתנאי‬
‫הסף ובשאר התנאים שפורטו לעיל‪.‬‬
‫‪ .0‬הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז‪ ,‬על מסמכיו‪ ,‬לרבות‬
‫החוזה ונספחיו‪ ,‬והכל בלא כל שינוי ו‪8‬או תוספת‪.‬‬
‫‪ .0‬כל טענה בדבר טעות ו‪8‬או אי הבנה ו‪8‬או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם‬
‫מפרטי המכרז ו‪8‬או החוזה ונספחיו ו‪8‬או דבר שאינו מופיע בהם‪ ,‬לא תתקבל לאחר הגשת הצעת‬
‫המציע‪.‬‬
‫‪ .2‬החברה רשאית לבטל את המכרז ו‪8‬או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו‪8‬או לבצע‬
‫בעצמה ו‪8‬או באמצעות מי מטעמה את העבודות או חלקן ו‪8‬או להחליט על דחיית ביצוע חלק‬
‫מן העבודות למועד מאוחר יותר ו‪8‬או להגדיל את היקף העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכוח‬
‫המכרז ו‪8‬או להקטינן‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .18‬החברה שומרת על זכותה לפרסם מכרז‪8‬ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק העבודות שהזמנתן‬
‫בוטלה‪ 8‬נדחתה כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪.11‬כמו כן‪ ,‬החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את היקף העבודה‪ ,‬בגבולות של עד ‪51%‬‬
‫הוספה או הפחתה מן הכמויות המפורטות בכתב הכמויות‪ ,‬וזאת בדרך של ביטול סעיפים‬
‫בכתב הכמויות או הפחתה מהם או הוספה אליהם‪.‬‬
‫‪ .16‬בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו‪8‬או חלק ממנו‪ ,‬מכל סיבה‬
‫שהיא‪ ,‬לא תהא למציע ו‪8‬או לזוכה כל תביעה ו‪8‬או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו‬
‫נזק כאמו ר‪ ,‬והמציע ו‪8‬או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג שהוא ולא ייערך כל שינוי‬
‫בתמורה שתשולם לו‪ ,‬בהתאם להצעתו ו‪8‬או ביתר התחייבויותיו על פי החוזה למעט השינויים‬
‫המתחייבים בנסיבות העניין‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪.11‬החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא‪:‬‬
‫א‪ .‬היה המשתתף יחיד‪ ,‬יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו‪.‬‬
‫ב‪ .‬היה המשתתף שותפות‪ ,‬יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את‬
‫השותפות‪ ,‬תוך ציון שמו‪8‬ם המלא‪ ,‬וכתובתו‪8‬ם ויצרפ‪8‬ו חותמת השותפות‪ .‬כמו כן יצורף‬
‫אישור רו"ח המעיד כי החותמים הם מורשי החתימה של השותפות‪.‬‬
‫ג‪ .‬היה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית (להלן לעניין סעיף זה‪" :‬התאגיד")‪,‬‬
‫יחתמו מספר המנהלים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד תוך ציון שמו‪8‬ם המלא‬
‫וכתובת התאגיד‪ ,‬ויצרפו חותמת התאגיד‪ .‬כמו כן‪ ,‬תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם‬
‫התאגיד והוכחה על רישום התאגיד‪.‬‬
‫ד‪ .‬היה המשתתף שותפות של תאגידים ו‪8‬או של קבלנים יחידים‪ ,‬יחתמו בשם כל אחד‬
‫מהשותפים המורשים ובשם השותפות‪ ,‬נציגיה המוסמכים בצירוף הוכחות מתאימות על‬
‫קיום השותפות הנ"ל כחוק ורישומה‪ ,‬על מידת האחריות של כל שותף לגבי ההצעה‬
‫המוגשת ועל זכות החתימה של נציגי השותפות‪.‬‬
‫שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה‬
‫‪.14‬‬
‫א‪ .‬מובהר בזאת כי אין ועדת המכרזים מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה‬
‫שהיא‪.‬‬
‫לעניין סעיף זה "ההצעה הזולה ביותר" ‪ -‬הצעה ששיעור ההנחה שהוצע בה הינו הגבוה‬
‫ביותר‪.‬‬
‫ב‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק א' לעיל מובהר כי ועדת המכרזים‪ ,‬לשם בחירת הזוכה‬
‫במכרז‪ ,‬תשקול בין היתר‪ ,‬את הנתונים הבאים‪:‬‬
‫‪ )0‬זולות הצעת המשתתף;‬
‫‪ )4‬חוסנו הכלכלי‪ ,‬אמינותו‪ ,‬כושרו המקצועי וניסיונו בעבר של המשתתף;‬
‫‪ )0‬ניסיון תאגיד מי שבע‪ 8‬החברה או עיריית באר שבע בהתקשרויות קודמות‬
‫עם המשתתף;‬
‫‪ )2‬ניסיון תאגידים או רשויות אחרות בהתקשרויות קודמות עם המשתתף‬
‫‪.10‬‬
‫א‪ .‬ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציעים‪ ,‬באם תימצא זאת לנכון‪ ,‬אישורים נוספים על‬
‫עבודות או הזמנות והמלצות ממזמינים עבורם ביצעו המציעים הזמנות ו‪8‬או כל מסמך‬
‫אחר בהתאם לשיקול דעתה‪ .‬כן תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע במהלך‬
‫העיון בהצעתו‪ ,‬הסברים וניתוח של מחיר היחידה‪ ,‬והמציע מתחייב למסור את כל‬
‫המסמכים‪ ,‬ההסברים והניתוחים הנדרשים לועדת המכרזים או ליועץ מטעמה‪.‬‬
‫ב‪ .‬כמו כן ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪,‬‬
‫פרטים נוספים וכל הוכחה שהיא תמצא לנכון‪ ,‬בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות‬
‫וכושרו למלא אחר דרישות מהסוג ובהיקף של מטלות העבודה נשוא מכרז זה‪ ,‬להציג כל‬
‫מסמך או אישור‪ ,‬לרבות המלצות ו‪8‬או אישורים דקלרטיביים‪ ,‬בין אם המסמך כלול‬
‫ברשימת המסמכים המפורטים בסעיף ‪ 2‬לעיל ובין אם אינו כלול ברשימה זו‪ ,‬או ניתוח‬
‫נתונים תפעוליים וכספיים‪ ,‬והמציע חייב לספק לתאגיד את הפרטים וההוכחות הנדרשים‪.‬‬
‫ג‪ .‬אם המציע יסרב למסור פרטים‪ ,‬מסמכים‪ ,‬אישורים‪ ,‬הסברים‪ ,‬או ניתוח נתונים כאמור‪,‬‬
‫רשאי התאגיד להסיק מסקנות לפי ראות עיניו ואף לפסול את ההצעה‪.‬‬
‫ד‪ .‬אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר שהוגשה או כל הצעה שהיא‪ ,‬ולצורך‬
‫כך רשאי התאגיד לבחון את ניסיון התאגיד‪ ,‬עיריית באר שבע ועיריית אופקים‬
‫בהתקשרויות קודמות עם המשתתף‪ ,‬כמו גם ניסיון תאגידים אחרים ורשויות אחרות‬
‫בהתקשרויות עבר או הווה עם המשתתף‪.‬‬
‫ה‪ .‬ועדת המכרזים מתחייבת לשמור על סודיות בנוגע לכל ההסברים וניתוחי המחירים של‬
‫המשתתף‪ ,‬אשר ימסרו לה לפי דרישתה‪.‬‬
‫ו‪ .‬ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים‪ ,‬אם יוכח‬
‫לכאורה קשר כזה‪ ,‬או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ז‪ .‬ועדת המכרזים תהא רשאית לבוא בדברים‪ ,‬בכתב או בעל‪-‬פה‪ ,‬עם המשתתפים במכרז‪,‬‬
‫בדבר פרטים שונים בהצעותיהם‪ ,‬וזאת כדי לאפשר לחברה להעריך את ההצעות‪.‬‬
‫ח‪ .‬מובהר לעניין זה‪ ,‬כי ככל שהחברה תסבור כי ההסברים והמסמכים שהועברו לה לצורך‬
‫בחינת הצעת המשתתף‪ ,‬כמפורט לעיל – אינם מספקים ואינם נותנים מענה מתאים ביחס‬
‫לנושא אותו ביקשה החברה לבחון – יידרש המשתתף להגיש את המסמכים המתאימים‬
‫בהתאם לדרישת החברה‪ .‬אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו‪8‬או ניתוח כאמור‪ ,‬רשאית‬
‫ועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה‪ ,‬ואף לפסול את ההצעה‪.‬‬
‫ט‪ .‬יודגש‪ ,‬כי ככל שבקשה ו‪8‬או פניה מטעם החברה למשתתף בעניין המצאת מסמכים ו‪8‬או‬
‫הסברים כאמור לא תענה כדבעי ובאופן הולם – שמורה לחברה הזכות לפסול את הצעתו‬
‫של המשתתף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהא כל טענה בעניין זה‪.‬‬
‫‪ .12‬מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם הקבלן אשר יבחר כזוכה במכרז‪,‬‬
‫לשם שיפור הצעתו‪ ,‬בהתאם לדין‪.‬‬
‫חתימת ההסכם והשבת ערבות המכרז‬
‫‪ .10‬משתתף אשר יבחר כזוכה במכרז יתבקש לחתום על נוסח ההסכם בתוך ‪ 6‬ימים מיום קבלת‬
‫הודעה על זכייתו במכרז‪.‬‬
‫לא מילא הזוכה את התחייבותו זו‪ ,‬רשאית תהא החברה לחלט את הערבות הבנקאית שצירף‬
‫המשתתף למסמכי המכרז מטעמו (ערבות מציע)‪ ,‬כקבוע בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬והמשתתף יהא מנוע‬
‫מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט‪.‬‬
‫‪ .10‬משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז וזאת באופן‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ .‬למשתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא נבחר לביצוע העבודות ‪ -‬עם קבלת הודעה‬
‫כאמור‪.‬‬
‫ב‪ .‬למשתתף שנבחר לבצע את העבודות ‪ -‬עם חתימת החברה על נוסח ההסכם‪ ,‬והמצאת‬
‫ערבות ביצוע לעבודות נשוא ההסכם על ידי המשתתף‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪(2‬ג') לעיל‪ ,‬והמצאת‬
‫אישור על קיום ביטוחים המצורף כנספח ד' לנוסח ההסכם וכקבוע בסעיף ‪ 01‬בו‪.‬‬
‫סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז‬
‫‪.31‬‬
‫א‪ .‬ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז‪ ,‬לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים‬
‫ובמסמכי ההצעה הזוכה‪ ,‬בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה ‪(40‬ה) לתקנות חובת המכרזים‪,‬‬
‫התשנ"ג‪ 0220-‬בהתאם לחוק חופש המידע‪ ,‬תשנ"ח‪ 0220-‬ובהתאם להלכה הפסוקה‪.‬‬
‫ב‪ .‬מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו‪ /‬או סודות עסקיים (להלן‪:‬‬
‫"החלקים סודיים")‪ ,‬שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום‬
‫המכרז‪ ,‬ינהג כדלקמן‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.2‬‬
‫יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד משמעי‪.‬‬
‫מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון‬
‫מציעים אחרים‪ ,‬אם יוכרז כזוכה במכרז‪ .‬מציע שסימן חלקים בהצעתו כסודיים יראו‬
‫אותו כמי שמסכים למסירת שאר חלקי הצעתו אשר לא סומנו לעין מציעים אחרים‬
‫סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודעה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם‬
‫בהצעותיהם של המצעים האחרים ומכאן שהמציע מוותר ראש שעל זכות העיון‬
‫בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים‪.‬‬
‫יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים‬
‫בלבד‪ ,‬אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות דיני המכרזים ולאמות המידה‬
‫המחייבות‪.‬‬
‫החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה‬
‫הגדירם כסודיים‪ ,‬תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה‪ ,‬ותאפשר לו להשיג על כך‬
‫בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין‪.‬‬
‫החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה‪ ,‬תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה‬
‫בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫הוראות כלליות‬
‫‪.68‬‬
‫א‪ .‬כל שינוי או תוספת שיערכו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם‪ ,‬בין אם על ידי‬
‫שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת‪ ,‬לא יחייבו‬
‫את החברה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי החברה‪.‬‬
‫ב‪ .‬שאלות מציעים בקשר למסמכי המכרז או בכל נושא הקשור למכרז‪ ,‬יתקבלו אך ורק‬
‫באמצעות אתר "דקל מכרז"‪ ,‬במקום המיועד לכך עד למועד הקצוב לשם כך וכמפורט‬
‫במסמכי המכרז ובאתר‪ .‬תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר "דקל מכרז" ‪.‬‬
‫ג‪ .‬סיור הקבלנים יתקיים ביום שלישי ה‪ 86/82/14-‬בשעה ‪ ,16:88‬יציאה ממשרדי התאגיד‬
‫ברח' הרצל ‪ 0‬באופקים‪.‬‬
‫השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה‪.‬‬
‫משתתף אשר לא השתתף בסיור‪ ,‬לא יוכל להציע הצעה במכרז‪ .‬אף אם יציע‪ ,‬הצעתו תפסל‬
‫על הסף‪.‬‬
‫ד‪ .‬את מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר‪8‬בפקס‪8‬בדוא"ל) לתיבת‬
‫המכרזים שבמשרדי התאגיד ברחוב ההסתדרות ‪ 56‬בבאר שבע‪ ,‬במעטפה סגורה הנושאת‬
‫את הכיתוב "מכרז מס' ‪ "81/14‬ללא כל סימנים מזהים ו‪8‬או כיתוב אחר וזאת ביום‬
‫שלישי בתאריך ‪ 16801802‬עד השעה ‪.04:11‬‬
‫מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו על הסף ולא יכללו במניין‬
‫מסמכי המכרז שידונו על ידי ועדת המכרזים‪.‬‬
‫ה‪ .‬מובהר כי החתימה על ההסכם וביצועו מותנים באישור תקציב על ידי הגורמים‬
‫המוסמכים‪ ,‬ולזוכה לא תהא כל טענה נגד החברה אם ביצוע ההסכם ידחה ו‪8‬או יבוטל‬
‫ו‪8‬או אם העבודות יבוצעו באופן חלקי ו‪8‬או בשלבים‪.‬‬
‫ו‪ .‬נקבע זוכה במכרז (להלן‪" :‬הזוכה המקורי") והחל בעבודתו‪ ,‬ולאחר מכן קבע בית משפט‬
‫מוסמך כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז (להלן‪" :‬הזוכה המאוחר")‪ ,‬מתחייב הזוכה‬
‫המקורי לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר‪ .‬במקרה כזה לא יהא זכאי‬
‫הזוכה המקורי לכל פיצוי או תשלום מאת החברה‪ ,‬פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד‬
‫ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל‪ .‬לזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה‬
‫ו‪8‬או תביעה ו‪8‬או דרישה כלפי החברה‪ ,‬בגין ההליך שבוצע‪.‬‬
‫ז‪ .‬מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך הינו למען הזהירות בלבד‪ ,‬אין בו‬
‫כדי להכשיר‪ ,‬בשום דרך‪ ,‬את המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני‬
‫המכרזים‪.‬‬
‫ח‪ .‬את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בעבור סך של ‪ ₪ 4,888‬לא כולל מע"מ‪ ,‬סכום אשר לא‬
‫יוחזר בשום מקרה‪ ,‬גם אם יבוטל המכרז מסיבה כלשהי ו‪8‬או במידה והמשתתף יסיר את‬
‫הצעתו ו‪8‬או בכל מקרה אחר‪ ,‬אך ורק באתר "דקל מכרז" שכתובתו‪:‬‬
‫‪ ,www.dekelmichraz.co.il‬חוברת המכרז תועמד לעיון ומכירה באתר החל מיום שלישי ה‪-‬‬
‫‪62/80/14‬‬
‫ט‪ .‬במידה והמציע אינו יכול לשלם באמצעות כרטיס אשראי כנדרש באתר "דקל מכרז" ניתן‬
‫להגיע למשרדי חברת "דקל מכרז" המצויים ברחוב הנרייטה סולד ‪ 0‬ב' בבאר‪-‬שבע ולשלם‬
‫סכום זה במזומן בלבד‪.‬‬
‫מסמכי המכרז‪ -‬נוסח לעיון‪ ,‬הסברים אודות המכרז וסיור קבלנים זמינים לצפייה באתר‬
‫"דקל מכרז" ומפורטים בנספח "דקל מכרז"‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג מכון שאיבה לביוב אופקים‬
‫הרחבת המכון‪ ,‬ותוספת ציוד‬
‫אלקטרומכני‬
‫מסמך ב'‬
‫הצעת המשתתף‬
‫אני הח"מ‪___________________ :‬‬
‫ח‪.‬פ‪_________________ .‬‬
‫מרחוב‪ ___________________ :‬עיר‪__________ :‬טלפון‪___________ :‬‬
‫מצהיר‪ ,‬מסכים ומתחייב בזה כדלקמן‪:‬‬
‫‪ )0‬הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון‪ ,‬לרבות‪ :‬פרסום ההודעה‬
‫למשתתפים בעיתונות‪ ,‬ההוראות למשתתפים‪ ,‬נוסח ההסכם שייחתם עם המשתתף אשר יזכה‬
‫במכרז‪ ,‬על כל נספחיו‪ ,‬והפרסומים וההבהרות הקשורים אליו ולאחר שהבנתי את כל‬
‫התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה‪ ,‬לרבות התנאים והדרישות‬
‫מהמשתתפים‪ ,‬תנאי הסף‪ ,‬השירותים המוצעים‪ ,‬וכל גורם אחר אשר עשוי להשפיע על יכולתי‬
‫להגיש הצעה למכרז זה ו‪8‬או על הצעת המחיר שלי למכרז זה‪.‬‬
‫‪ )4‬הנני מצהיר‪ ,‬מסכים ומתחייב‪:‬‬
‫א) לבצע עבודות הרחבה ושדרוג מכון השאיבה לביוב באופקים ובכלל זה הרחבת‬
‫המבנה לצורך ה תקנת יחידות שאיבה נוספות‪ ,‬התקנת ארבע יחידות שאיבה‪ ,‬מגוב‬
‫מכני‪ ,‬דחסן‪ ,‬צנרת‪ ,‬אביזרים מסוגים שונים‪ ,‬לוחות חשמל‪ ,‬עבודות חשמל‪ ,‬עבודות‬
‫הנדסה אזרחית‪ ,‬ביצוע שיפוצים במבנה הישן וכו' זאת במהלך כל תקופת ההסכם‪,‬‬
‫כמפורט בנוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה במכרז זה ובמפרט הטכני המצורף‬
‫להסכם ‪ -‬נספח א'‪.‬‬
‫ב) למלא אחר כל ההוראות המפורטות בנוסח מסמך הוראות למשתתפים במכרז‪,‬‬
‫בהסכם על כל נספחיו ובכל מסמכי המכרז האחרים‪.‬‬
‫ג) הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז ואני מגיש את הצעתי בהתאם לאמור בכל‬
‫מסמכי המכרז‪ ,‬אין ולא תהינה לי טענות‪ ,‬דרישות‪ ,‬השגות או תביעות המבוססות‬
‫על אי הבנת התנאים והדרישות‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬ואני מוותר בזאת על העלאת‬
‫טענות כאמור‪.‬‬
‫ד) הנני עומד בתנאי הסף להגשת הצעה במכרז זה כמפורט בנוסח מסמך ההוראות‬
‫למשתתפים‪.‬‬
‫ה) הנני מצהיר ומתחייב בזאת כי הצעתי הוגשה בתום לב‪ ,‬על דעתי בלבד וללא כל‬
‫קשר‪ ,‬תיאום או שיתוף פעולה עם מציעים אחרים במכרז‪.‬‬
‫‪ )0‬הנני מצהיר ומסכים כי אחתום על ההסכם ו‪8‬או אמציא את כל המסמכים והאישורים‬
‫הנדרשים ממני בתוך ‪ 6‬ימים מיום שייוודע לי על זכייתי במכרז‪ ,‬והיה ולא אעשה כן‪ ,‬תהא‬
‫החברה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר נמסרה לה על ידי‪ ,‬וזאת מבלי ליתן לי כל‬
‫הודעה ו‪8‬או התראה מראש ו‪8‬או להוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם לחברה כתוצאה‬
‫מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ )2‬אני עומד בכל תנאי המכרז‪ ,‬לרבות בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ולרבות‬
‫יכולת אספקת שירותים מלאה בהתאם לתנאי ההסכם המצורף אל המסמך ולרבות קיומה‬
‫של יכולת אספקת שירותים בהתאם לכל המפורט במכרז‪ ,‬בהסכם ובנספחיו הטכניים‪,‬‬
‫ומתחייב לספק את כל השירותים הנכללים במכרז ובנספחיו ברמה ובאיכות העולים‬
‫ממסמכים אלה‪.‬‬
‫‪ )5‬הנני מצהיר ומתחייב בזאת‪ ,‬כי במידה ואזכה במכרז ואחתום על ההסכם‪ ,‬ויימצא‪ ,‬בכל שלב‬
‫משלבי ההסכם כי אינני עומדי בתנאי המכרז ו‪8‬או כי אינני מסוגל לספק את השירותים‬
‫המפורטים בו ובמסמכים המצורפים אליו‪ ,‬לרבות ההסכם ונספחיו הטכניים‪ ,‬כולם או חלקם‪,‬‬
‫יהא המזמין רשאי לבטל את ההסכם לאלתר ולחלט את ערבות הביצוע‪.‬‬
‫‪ )2‬הנני מתחייב ומסכים לכך כי במידה ואזכה במכרז זה‪ ,‬התמורה בגין ביצוע ההסכם תשולם‬
‫על בסיס כתב הכמויות המצורף להסכם כנספח ב'‪.‬‬
‫‪ )6‬הנני מצהיר בזאת‪ ,‬כי ידוע לי כי רק חתימה של המזמין על ההסכם תהווה התקשרות‬
‫מחייבת עם המזמין‪.‬‬
‫‪)0‬‬
‫א) הנני מציע לבצע את העבודה נשוא המכרז ולמלא את כל ההוראות הכלולות‬
‫במסגרת מכרז זה בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות‪ ,‬נספח ב' להסכם‪.‬‬
‫כמו כן הנני מצהיר כי המחיר הנקוב בכתב הכמויות‪( ,‬להלן‪" :‬תעריפי הזכיה")‪,‬‬
‫כוללים את ביצוע כל השירותים נשוא המכרז‪ ,‬ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות‬
‫המתבצעות במסגרתן‪ ,‬וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת לסכומים אלה‪.‬‬
‫ב) כמו כן הנני מצהיר כי ידוע לי שתעריפי הזכייה שהצעתי לעיל‪ ,‬יישארו בתוקפם‬
‫ללא כל שינוי ו‪8‬או עדכון במהלך כל תקופת ההסכם‪ ,‬במידה ואבחר כזוכה‬
‫במכרז‪.‬‬
‫ג) עוד הנני מצהיר כי ידוע לי שלמעט האמור בהסכם‪ ,‬תנודות במדדים מכל סוג‬
‫שהוא‪ ,‬בריבית‪ ,‬בשכר עבודה‪ ,‬במסים‪ ,‬ארנונות‪ ,‬תשלומים ומחירי חומרים אשר‬
‫על הקבלן לספק עפ"י ההסכם לא ישנו את תעריפי הזכייה הנ"ל‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫א) באם אדרש על ידי החברה‪ ,‬אמציא לה בתוך ‪ 0‬ימים פירוט וניתוח מחירים לגבי‬
‫הסכומים הנקובים בהצעתי‪ ,‬וזאת כנדרש בסעיף ‪( 18‬א) במסמך ההוראות‬
‫למשתתפים‪.‬‬
‫ב) ידוע לי כי החברה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה‬
‫שהיא‪ .‬לעניין זה "ההצעה הזולה ביותר" הינה הצעה ששיעור ההנחה שהוצעה בה‬
‫הינו הגבוה ביותר‪.‬‬
‫‪)01‬‬
‫הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים שלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף‪.‬‬
‫ב‪ .‬אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין‪.‬‬
‫ג‪ .‬העתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבוריים (מאת רשויות מע"מ) כאמור בסעיף ‪4‬‬
‫לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפה ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)‪ ,‬התשל"ו‬
‫ ‪.0262‬‬‫ד‪ .‬אם המשתתף אינו אדם פרטי ‪ -‬אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המשתתף‪.‬‬
‫ה‪ .‬אישור רו"ח בדבר ניסיון המציע ‪ -‬כנדרש בתנאי הסף הקבועים בסעיף ‪ 4‬לעיל ובהתאם‬
‫לנוסח האישור המצ"ב כמסמך ג' למסמכי המכרז‪.‬‬
‫ו‪ .‬המלצות ‪ -‬מגופים ומוסדות בהם ביצע המשתתף ב‪ 5-‬השנים האחרונות עבודות מסוג‬
‫העבודות נשוא מכרז זה‪ ,‬זאת בהתאם לנוסח ההמלצות המצ"ב כמסמך ד' למכרז זה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ז‪ .‬מסמכים נוספים ‪ -‬המעידים על ניסיון של ‪ 5‬שנים מתוך ‪ 01‬השנים האחרונות בביצוע‬
‫עבודות מסוג העבודה נשוא מכרז זה‪ ,‬ומסמכים המעידים על ביצוע עבודות הנדסה‬
‫מכנית חשמלית בהיקף כולל של ‪ 01‬מיליון ‪ ₪‬בחמש השנים האחרונות (כגון‪ :‬הסכמים‪,‬‬
‫חשבונות סופיים של עבודות וכיו"ב)‪.‬‬
‫ח‪ .‬רשימת מוסדות ממלכתיים ו‪8‬או ציבוריים ו‪8‬או מוניציפאליים עימם קשור המשתתף‬
‫בהסכם או היה קשור בעבר‪.‬‬
‫ט‪ .‬תצהיר מאומת בידי עו"ד‪ ,‬בדבר עמידתו בתנאי הסף (סעיף ‪ 4‬למסמך ההוראות‬
‫למשתתפים) וכי ברשותו של המשתתף כח אדם מיומן‪ ,‬ציוד‪ ,‬חומרים‪ ,‬אמצעים וכלי רכב‬
‫מתאימים לביצוע העבודה נשוא מכרז זה‪ ,‬כמוגדר וכמפורט במפרט הטכני‪ ,‬נספח א'‬
‫להסכם ההתקשרות‪ ,‬בהתאם לנוסח המצ"ב כמסמך ה' למסמכי המכרז‪.‬‬
‫י‪ .‬מכתב המלצה מהבנק בו מנהל המשתתף את עסקיו ‪,‬המעיד על חוסנו הפיננסי של‬
‫המשתתף בהתאם לנוסח המצ"ב כמסמך ו' למסמכי המכרז‪.‬‬
‫יא‪ .‬צילום קבלה על שם המשתתף בדבר רכישת מסמכי המכרז‪.‬‬
‫יב‪ .‬פרוטוקול סיור קבלנים‪.‬‬
‫יג‪ .‬זהות המשתתף‪ ,‬תאור כללי של המשתתף‪ ,‬ושמות המנהלים אצל המשתתף‪.‬‬
‫יד‪ .‬המבנה הארגוני המוצע לביצוע העבודות נשוא המכרז כולל הגורמים המשתתפים‪,‬‬
‫חלוקת תפקידים ופרטים נוספים‪ .‬במידה והמשתתף ישלב קבלני משנה‪:,‬‬
‫‪ .0‬עליו לציין את שמו של קבלן נמשנה‪ ,‬לציין את תפקידו ולצרף להצעתו מסמכים‬
‫המעידים על עמידת קבלן המשנה בתנאי הסף כמפורט בסעיף ‪(4‬א)(‪ )0‬לעיל וכן‬
‫אסמכתאות על ניסיונו‪.‬‬
‫‪ .4‬לצרף להצעתו אישור רואה חשבון על העסקת קבלן המשנה או לחילופין הסכם משפטי‬
‫מחייב עם קבלנן המשנה בדבר ביצוע עבודות הבנייה נשוא מכרז זה היה ויזה הקבלן‬
‫הראשי במכרז‪.‬‬
‫טו‪ .‬אישור על היות המשתתף קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים‬
‫לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט‪ 0222 -‬ותקנותיו) כנדרש בסעיף ‪(4‬א)‪ 0-4‬או ‪ 0‬לעיל‬
‫בצירוף המסמכים הנדרשים בסעיפים אלה‪.‬‬
‫טז‪ .‬ערבות בנקאית כמפורט בסעיף ‪ 5‬לעיל‪.‬‬
‫יז‪ .‬אישור על היעדר הרשעות בעבירות המצוינות בסעיף ‪(4‬ד)(‪( )0‬ג'‪-‬ד') לעיל‪.‬‬
‫יח‪ .‬נוסח הצעת המשתתף כשהיא חתומה על ידו‪.‬‬
‫יט‪ .‬יתרת מסמכי המכרז לרבות מסמכי הבהרות ודגשים שפרסמה החברה‪ ,‬כשהם חתומים‬
‫ע"י המשתתף בכל דף ודף מהם‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כ‪.‬‬
‫אם לא צורפו כל המסמכים‪ ,‬יש לציין במסמך נלווה את המסמכים שלא צורפו ואת‬
‫הסיבה לאי צירופם‬
‫הנני מצהיר ומתחייב בזאת כי היה ותזכה הצעתי במכרז‪ ,‬אחתום על ההסכם בתוך ‪ 6‬ימים‬
‫מיום קבלת ההודעה על הזכייה מטעם מי שבע‪ ,‬לרבות צירוף כל המסמכים הנדרשים‬
‫ממני‪ ,‬וכל זאת בשלושה עותקים חתומים‪ ,‬ולרבות הגשת אישור על קיום ביטוחים בהתאם‬
‫להוראות ולתנאים הקבועים בהסכם המצורף למסמכי המכרז ולנוסח הנספח המצורף‬
‫להסכם כנספח ד'‪ ,‬וכן כתב ערבות בנקאית – ערבות ביצוע בהתאם לנוסח הנספח המצורף‬
‫להסכם כנספח ו'‪ ,‬וכל זאת‪ ,‬במועד חתימתי על ההסכם‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫הצעתי זו‪ ,‬הינה הצעה בלתי חוזרת אשר איננה ניתנת לביטול או לשינוי וכי היא תעמוד בתוקפה‬
‫ותחייבני החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד למועד פקיעתה של הערבות הבנקאית כאמור‬
‫בסעיף ‪ 01‬למסמך ההוראות למשתתפים ‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪:‬‬
‫______________‬
‫חתימת המשתתף‬
‫‪______________.4 ______________0‬‬
‫שמות מורשי החתימה של החברה‬
‫___________‬
‫__________________‬
‫מס' ח‪.‬פ‪.‬‬
‫כתובת המשתתף‬
‫שם מלא‪ ___________________ :‬טלפון‪ ___________ :‬תאריך ‪____________:‬‬
‫(במידה והמשתתף במכרז הינו תאגיד יש למלא את האישור להלן)‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ ____________________‪ ,‬עו"ד‪8‬רו"ח החברה‪ 8‬השותפות‪8‬האגודה השיתופית‬
‫_________________________________________ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה‬
‫________________________‪ ,________________________ ,‬בצירוף חותמת החברה‪8‬‬
‫השותפות‪8‬האגודה השיתופית‪ ,‬מחייבים עפ"י מסמכי היסוד של החברה‪ 8‬האגודה השיתופית‪.‬‬
‫___________________‬
‫עו"ד‪/‬רו"ח‬
‫‪15‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫מסמך ג'‬
‫נוסח אישור רו"ח‬
‫לכבוד‬
‫מי שבע ‪-‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬הכנסות בשנים ‪6882-6811‬‬
‫לבקשתכם וכרואי החשבון של חברת_________‪ ,‬ח‪.‬פ‪(__________.‬להלן‪" :‬החברה") ביקרנו‬
‫את נתוני המחזור הכספי של החברה בביצוע עבודות אלקטרומכניות כנדרש בתנאי מכרז מס'‬
‫‪ 10802‬ב‪ 5-‬השנים האחרונות לפחות [‪ ,]4112-4100‬הכלולים בהצהרות החברה‪ .‬אחריותנו היא‬
‫לחוות דעה על הצהרות אלה בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬
‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל‪ .‬על פי תקנים אלה נדרש מאתנו‬
‫לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרות הצגה מוטעית‬
‫מהותית‪ .‬ביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרות‪ .‬אנו סבורים‬
‫שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו‪.‬‬
‫לדעתנו‪ ,‬הצהרות החברה משקפות באופן נאות‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬את היקף פעילות‬
‫החברה כאמור‪.‬‬
‫בברכה‬
‫______________________‬
‫רואי חשבון‬
‫‪16‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫מי שבע‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב‬
‫לביצוע עבודות הרחבה‪ ,‬שדרוג ותוספת ציוד אלקטרו מכני במכון השאיבה הראשי לביוב בעיר‬
‫אופקים‬
‫הנדון‪ :‬הצהרת משתתף בדבר עמידותו בתנאי הניסיון הנדרש‬
‫הריני להצהיר בזאת כי המחזור הכספי של ____________‪ ,‬ח‪.‬פ‪(___________.‬להלן‪:‬‬
‫"החברה") בביצוע עבודות הנדסה אזרחית ועבודות אלקטרומכניות כמפורט בסעיף ‪ 4‬למסמך‬
‫ההוראות למשתתפים‪ ,‬בהתאם לדרישות מכרז ‪ 10802‬עבור רשויות מקומית ו‪8‬או תאגידי מים‬
‫וביוב ו‪8‬או גופים ציבוריים ו‪8‬או גופים אחרים הינו בהיקף כספי כולל של ‪ 18‬מיליון ש"ח (לא כולל‬
‫מע"מ) לפחות‪ ,‬בחמש השנים האחרונות ‪.6882-6811‬‬
‫בנוסף לאישור כאמור‪ ,‬להלן רשימה כוללת ומפורטת של אתרי עבודות‪ ,‬היקף כספי ואנשי קשר‪,‬‬
‫להוכחת ההיקף הכספי‪ ,‬התואמת את האמור לעיל‪:‬‬
‫שנה‬
‫גוף‪ 8‬מזמין‬
‫אנשי קשר‬
‫תפקיד איש הקשר טלפון‬
‫היקף כספי לשנה‬
‫‪4112‬‬
‫‪4101‬‬
‫‪4100‬‬
‫‪4104‬‬
‫‪4100‬‬
‫סך ההיקף הכספי של העבודות המוצגות בטבלה יענה על דרישת היקף הניסיון באישור רו"ח‬
‫החברה‪.‬‬
‫__________________‬
‫שם המציע ‪ +‬חתימה‬
‫‪17‬‬
‫*** לידיעת המציעים‪:‬‬
‫א‪ .‬לא ניתן להכליל ניסיון בביצוע עבודות צנרת מים‪ ,‬ביוב או ניקוז במסגרת‬
‫הצהרה זו ואלה לא יחשבו כניסיון תקף לבחינת עמידת המציע בתנאי הניסיון‬
‫הנדרש‪.‬‬
‫ב‪ .‬מתקנים שייחשבו כמתקנים העונים להגדרת הניסיון הנדרש במסגרת מכרז‬
‫זה‪ ,‬יהיו מתקנים משולבים הנדסה אלקטרומכנית‪ ,‬חשמל והנדסה אזרחית‬
‫כאשר מרכיב ההנדסה האלקטרומכנית והחשמל מהווים לפחות ‪ 48%‬מערך‬
‫המתקן‪ .‬ערך המתקן יכלול את כל מרכיבי המתקן כולל גם הנדסה אזרחית‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫מסמך ד'‬
‫מכרז פומבי מס '‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫טופס המלצות‪/‬שביעות רצון וריכוז פרויקטים‬
‫שם הרשות המקומית‪/‬תאגיד מים וביוב‪ /‬גוף ציבורי‪ /‬אחר‪_______________________ :‬‬
‫מס' טלפון ברשות (חובה)‪_______________________ :‬‬
‫שם מנהל האגף‪_______________________ :‬‬
‫מס' טלפון בלשכתו (חובה)‪_______________________ :‬‬
‫אל‪ :‬מי שבע – תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫הננו מאשרים בזה כי המציע‪8‬ה‪______________________ ,‬ח‪.‬פ‪ _______________ .‬ביצע‪8‬ה‬
‫עבורנו את הפרויקטים הבאים‪:‬‬
‫(פרויקטים במהלך ‪ 5‬השנים האחרונות בלבד)‬
‫שם הפרויקט‬
‫שנת סיום‬
‫מהות העבודה‬
‫עבודות אלקטרומכניות‬
‫היקף‬
‫חוו"ד‬
‫חשבון סופי *‬
‫בהתאם‬
‫למקרה**‬
‫* יש לצרף העתק דף אחרון חשבון סופי החתום ע"י הקבלן‪ ,‬הפיקוח והגורם המזמין‪.‬‬
‫** מקרא חוות דעת ביצוע הפרויקט ‪:‬‬
‫(‪ )0‬לשביעות רצוננו המלאה‪.‬‬
‫(‪ )4‬לשביעות רצוננו‪.‬‬
‫(‪ )0‬לשביעות רצוננו החלקית‪.‬‬
‫הננו מאשרים כי אין ‪ 8‬יש למציע‪8‬ה תביעות תלויות ועומדות מולנו‪.‬‬
‫אנו ממליצים עליהם בפניכם‪.‬‬
‫הערות נוספות‪:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________‬
‫תאריך‪__________________ :‬‬
‫פרטי מנהל אגף _______________________‪ ,‬חתימה וחותמת _____________________‬
‫***לידיעת המציעים‬
‫* לא יתקבלו המלצות שיחתמו שלא על ידי הגורם המזמין‪.‬‬
‫* יש לצלם טופס זה לכל גוף ולצרפו להצעת המציע‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫מסמך ה'‬
‫תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף‬
‫אנו הח"מ ______________ ‪ ,‬ת‪.‬ז‪8 .‬ח‪.‬פ‪ ,______________ .‬לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר‬
‫את האמת וכי אהיה צפוי‪8‬ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר‪8‬ה בזאת‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אנו עומדים במלוא תנאי הסף הנדרשים והקבועים בסעיף ‪ 4‬למסמך ההוראות למשתתפים‬
‫במסגרת מכרז פומבי ‪ 10802‬לביצוע עבודות הרחבה‪ ,‬שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב בעיר אופקים (להלן‪":‬המכרז")‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ברשותי‪8‬נו כח אדם מיומן‪ ,‬ציוד‪ ,‬חומרים‪ ,‬אמצעים וכלי רכב מתאימים לביצוע העבודות‬
‫נשוא המכרז‪ ,‬כמוגדר וכמפורט במפרט הטכני‪ ,‬נספח א' לנוסח ההסכם המצורף למסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת‪.‬‬
‫___________‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ ___________ ‪ ,‬עו"ד (מ‪.‬ר‪ ,) ________ .‬מאשר כי ביום _______ הופיע‪8‬ה בפני‬
‫מר‪8‬גב' ________‪ ,‬ת‪.‬ז‪ , _________ .‬לאחר שהזהרתיו‪8‬ה כי עליו‪8‬ה להצהיר את האמת וכי‬
‫יהא‪8‬תהא צפוי‪8‬ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה‪8‬תעשה כן‪ ,‬אישר‪8‬ה בפני את תוכן‬
‫תצהירו‪8‬ה לעיל בחתמו‪8‬ה עליו בפני‪.‬‬
‫________________‬
‫עו"ד‬
‫(במידה והמשתתף במכרז הינו תאגיד יש למלא את האישור להלן)‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ ________‪ ,‬עו"ד מ‪.‬ר‪ _____ .‬מאשר בזאת כי חתימות ה"ה‬
‫____________________ בצירוף חותמת החברה‪ ,‬מחייבים עפ"י מסמכי היסוד של החברה‪.‬‬
‫_________________________‬
‫עו"ד‬
‫‪20‬‬
‫מסמך ו'‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נוסח אישור הבנק על יכולת פיננסית של המציע‬
‫לכבוד‬
‫מי שבע‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬יכולת פיננסית – מכרז פומבי ‪81/14‬‬
‫לביצוע עבודות הרחבה‪ ,‬שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני במכון השאיבה הראשית לביוב בעיר‬
‫אופקים‬
‫‪ .0‬הרינו לאשר‪ ,‬כי אנו מקיימים קשר ארוך טווח‪ ,‬מסודר וטוב עם __________________‬
‫(להלן ‪" -‬הלקוח")‪ ,‬במשך‪ ,‬לכל הפחות‪ ,‬חמש השנים האחרונות‪.‬‬
‫‪ .4‬בעבר סיפקנו ללקוח שירותים בנקאיים‪ ,‬לרבות הוצאת ערבויות בנקאיות ואשראי והכל עד‬
‫היום לשביעות רצוננו המלאה‪.‬‬
‫‪ .0‬הלקוח הודיענו כי בכוונתו להשתתף במכרז שבנדון‪ ,‬ונכון למועד אישור זה‪ ,‬ועל סמך‬
‫היכרותנו עם הלקוח הוא יוכל לעמוד בדרישות הפיננסיות של המכרז‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור זה ניתן בהתבסס על עסקאותיו של הלקוח והיקף עסקיו עם הבנק‪ .‬אין במכתב זה‬
‫כדי לחייב את הבנק בכל אופן שהוא לקבלן כל שירות בנקאי ללקוח ו‪8‬או התחייבות ו‪8‬או‬
‫אחריות בגין הפסד לצד שלישי כתוצאה ממעשה ו‪8‬או מחדל המבוססים על אישור זה‪.‬‬
‫‪ .5‬אין באישור זה כדי לשמש ככתב ערבות‪ ,‬בטחון‪ ,‬אשראי או כל צורה אחרת במשתמע של‬
‫מימון ו‪8‬או התחייבות עתידית המתייחסת למכרז‪.‬‬
‫‪ .2‬תוקפו של אישור זה הינו עד ליום __________‪.‬‬
‫בכבוד רב ‪,‬‬
‫בנק _______________‬
‫_______________________‬
‫‪21‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫מסמך ז'‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫הסכם‬
‫שנערך ונחתם בבאר שבע ביום ______ לחודש __________ בשנת ‪4102‬‬
‫ב י ן‪:‬‬
‫ל ב י ן‪:‬‬
‫"מי שבע"‪-‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מרח' ההסתדרות ‪ ,56‬באר שבע‬
‫(להלן‪" :‬החברה" ו‪8‬או "המזמין" ו‪8‬או "התאגיד")‬
‫מצד אחד‬
‫______________________________‬
‫ח‪.‬פ‪________________ .‬‬
‫מרחוב ________________‬
‫טל'‪________________ :‬‬
‫באמצעות מורשה חתימה מטעמו‪/‬ה‪:‬‬
‫________________ת‪.‬ז‪________________ .‬‬
‫(להלן‪" :‬הקבלן")‬
‫מצד שני‬
‫הואיל‪:‬‬
‫והחברה עוסקת בתחום אספקת שירותי מים וביוב בתחום הערים באר שבע ואופקים;‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והחברה פרסמה מכרז פומבי שמספרו ‪ 81/14‬לביצוע עבודות הרחבה ותוספת ציוד‬
‫מכני חשמלי ‪,‬עבודות צנרת וכו' במכון השאיבה לביוב באופקים (להלן‪" :‬המכרז");‬
‫והקבלן‪ ,‬אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם‪ ,‬על כל נספחיו‪ ,‬ושל שאר מסמכי המכרז‪,‬‬
‫הגיש הצעה‪ ,‬לביצוע ומילוי כל האמור במכרז‪ ,‬בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי‬
‫המכרז;‬
‫וועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעתו של הקבלן‪ ,‬והחברה קיבלה את ההצעה כדין‬
‫והקבלן נבחר על ידי החברה כזוכה במכרז מספר ‪ 10802‬כאמור;‬
‫והחברה מעוניינת להתקשר עם נותן השירות לצורך אספקת השירותים נשוא מכרז‬
‫פומבי מספר ‪ 1084102‬כאמור כקבלן עצמאי‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬ביחס אליהן נבחר הוא‬
‫כזוכה וזאת על סמך הצהרותיו ועל יסוד ההצעה שהוגשה על ידו במסגרת המכרז‪,‬‬
‫בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובהתאם להסכם זה‪ ,‬על כל נספחיו;‬
‫והצדדים מעוניינים לעגן בהסכם זה את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והואיל‬
‫והואיל‬
‫אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ .1‬מבוא ונספחים‬
‫המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויש לקראם כאחד‪.‬‬
‫א‪ .‬נספחי הסכם זה‪ ,‬המהווים חלק בלתי נפרד ממנו‪ ,‬הינם‪:‬‬
‫נספח א'‬
‫נספח ב'‬
‫נספח ג'‬
‫נספח ד'‬
‫נספח ה'‬
‫נספח ו'‬
‫נספח ז'‬
‫נספח ח'‬
‫נספח ט'‬
‫נספח י'‬
‫נספח יא'‬
‫נספח יב'‬
‫נספח יג'‬
‫נספח יד'‬
‫נספח טו'‬
‫נספח ט"ז‬
‫נספח '"ז‬
‫נספח י"ח‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫מפרט טכני מיוחד ("מפרט טכני")‬
‫כתב כמויות‬
‫תכניות‬
‫אישור על קיום ביטוחים של הקבלן – עבודות קבלניות‬
‫טופס בקשה לפתיחת חשבון ספק וטופס בקשה להעברת כספים במסלקה בנקאית‬
‫נוסח כתב ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית‬
‫נוסח כתב ערבות מכרז (מציע) אוטונומית בלתי מותנית‬
‫נוסח כתב ערבות בדק אוטונומית בלתי מותנית‬
‫הצהרת הקבלן בדבר שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים‬
‫הצהרת הקבלן על העדר תביעות‬
‫הצהרת הקבלן בדבר תנאי קרקע בלתי צפויים מראש וביקור באתר‬
‫הצהרת הקבלן על ביצוע עבודות לפי תכניות‬
‫פירוט הציוד המוצע ע"י הקבלן‬
‫תצהיר המשאבות בדבר התאמת המשאבות לייעודן‪ -‬עבודה בטור‪ ,‬בצמדה‬
‫תעודת גמר‬
‫העסקת קבלנים נותני שירותים לתאגיד מי שבע‪-‬בטיחות בעבודה‬
‫טבלת מסמכים ואסמכתאות שעל הקבלן לצרף לחשבנות שמוגשים לאישור התאגיד‬
‫נספח "דקל מכרז"‬
‫ב‪ .‬בנוסף‪ ,‬לנספחים המצורפים להסכם זה‪ ,‬כמפורט בס"ק א' לעיל‪ ,‬יבצע הקבלן את‬
‫העבודה בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת משרד הביטחון‪ ,‬משרד הבינוי‬
‫והשיכון ומע"צ (להלן‪" :‬המפרט הבין משרדי") במהדורתו האחרונה והמעודכנת‬
‫ובהתאם לתקנים‪ ,‬הוראות היצרנים לחומרים השונים‪ ,‬דרישות הרשויות השונות (משרד‬
‫הבריאות‪ ,‬המשרד לאיכות הסביבה‪ ,‬המוסד לבטיחות ולגהות) וכו'‪.‬‬
‫ג‪ .‬אירעה סתירה בין המסמכים המפורטים בס"ק א'‪-‬ב' לעיל לבין עצמם ‪ -‬תיקבע העדיפות‬
‫בהתאם לחלוקה שלהלן‪ ,‬כאשר הוראות המסמך המוקדם במספרו הסידורי עדיפות על‬
‫הוראות המסמך המאוחר‪:‬‬
‫לצרכי ביצוע‪:‬‬
‫‪ .0‬התכניות‪.‬‬
‫‪ .4‬כתב הכמויות‬
‫‪ .0‬המפרט הטכני המיוחד‬
‫‪ .2‬המפרט הבין משרדי‬
‫‪ .5‬ההסכם‬
‫‪ .2‬תקנים‬
‫לצרכי מדידה ותשלום‪:‬‬
‫‪ .0‬כתב הכמויות‬
‫‪ .4‬המפרט הטכני המיוחד‬
‫‪ .0‬התכניות‪.‬‬
‫‪ .2‬המפרט הבין משרדי‬
‫‪ .5‬ההסכם‬
‫‪ .2‬תקנים‬
‫‪23‬‬
‫‪ .6‬הגדרות‬
‫בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן‪:‬‬
‫"האתר"‬
‫‬‫המכרז"‬
‫‪-‬‬
‫"המנהל"‬
‫‪-‬‬
‫"המהנדס"‬
‫‪-‬‬
‫‬‫"המזמין"‬
‫"המתכנן‪ /‬היועץ" ‪-‬‬
‫"מפקח עבודה‬
‫ראשי ‪/‬אזורי"‬
‫‬‫‪-‬‬
‫"החשב "‬
‫"הקבלן"‬
‫‪-‬‬
‫"ציוד הקבלן"‬
‫‪-‬‬
‫"החברה"‬
‫"התאגיד"‪" /‬מי‬
‫שבע"‬
‫"מדד"‬
‫"ימי עבודה"‬
‫"ההסכם"‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מכון השאיבה לביוב באופקים לרבות המקרקעין אשר בהם‪ ,‬דרכם‪ ,‬מתחתם‬
‫או עליהם מבוצעת העבודה על פי הסכם זה‪ ,‬קו הסניקה המחבר בין מכון‬
‫השאיבה למט"ש באר שבע בשדה תימן עליו יותקנו שסתומי אוויר ואל‬
‫חוזרים כולל דרכי גישה ומקרקעין אחרים שיועמדו לרשות הקבלן לצורך‬
‫ביצוע העבודה‪.‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ 10802‬לביצוע הרחבת מכון השאיבה בעיר אופקים כולל ציוד‬
‫אלקטרומכני עבודות חשמל וכו' כמפורט במסמכי המכרז‬
‫מנכ"ל "מי שבע"‪-‬תאגיד אזורי למים וביוב בעל האחריות התקציבית מטעם‬
‫"מי שבע"‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב‪.‬‬
‫מהנדס ראשי "מי שבע" ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב או מי שנתמנה ע"י המנהל‬
‫לתפקיד "המהנדס"‪.‬‬
‫מי שבע‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫יועץ החברה אשר גם מבצע פיקוח עליון על העבודות‪.‬‬
‫מי שנתמנה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה‪ ,‬תשי"ד ‪ ,0252 -‬להיות מפקח‬
‫עבודה‪ ,‬סגן מפקח עבודה ראשי או מפקח עבודה ראשי‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬ו"מפקח‬
‫אזורי"‪ ,‬לעניין מפעל פלוני ‪ -‬מי שנתמנה לפי החוק האמור להיות מפקח עבודה‬
‫אזורי באזור שבו נמצא המפעל;‬
‫חשב החברה‪ ,‬לרבות מי שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה‪ ,‬כולו או מקצתו‪.‬‬
‫לרבות נצי גיו‪ ,‬עובדיו‪ ,‬מורשיו או כל מי שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה‪ ,‬כולו‬
‫או מקצתו‪ ,‬לרבות קבלן‪8‬ני משנה‪ ,‬ובלבד שאושרו על ידי החברה‪.‬‬
‫כל מכונה‪ ,‬מכשיר‪ ,‬התקן‪ ,‬מתקן זמני או כל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות‪,‬‬
‫אך שאינו נשאר או מיועד להישאר חלק מהמבנה או הציוד‪.‬‬
‫מי שבע‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מי שבע‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫ מדד מחירי הבניה‪.‬‬‫ ימי חול ‪,‬כולל ימי שישי וערבי חגים אך לא כולל שבתות וימי חג‪.‬‬‫‪ -‬הסכם זה לרבות נספחיו‪ ,‬המפורטים בסעיף ‪ 0‬לעיל‬
‫‪ .1‬מהות ההסכם‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן יבצע עבודות הרחבה של מבנה המכון כולל בור רטוב חדש‪ ,‬מעליו מפלס‬
‫להתקנת משאבות בהתקנה יבשה‪ ,‬מפלס לצנרת ואביזרים‪ ,‬חדר חשמל חדש‪,‬‬
‫תוספת ציוד מכני חשמלי כולל ‪ 2‬יחידות שאיבה‪ ,‬מגוב‪ ,‬דחסן‪ ,‬עבודות צנרת‬
‫ואביזרים‪ ,‬עבודות חשמל וציוד לטיפול בגזים וכו' במכון השאיבה לביוב באופקים‬
‫וזאת כמפורט בהסכם‪ ,‬במפרט הטכני‪ ,‬נספח א' להסכם‪ ,‬וביתר נספחי ההסכם‪.‬‬
‫ההתקשרות בין החברה לבין הקבלן הינה מכח הצעתו לחברה על סמך הצהרותיו‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫‪ )0‬הקבלן הינו מומחה ובעל ניסיון בביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪ )4‬ברשות הקבלן היכולת‪ ,‬כח האדם‪ ,‬האמצעים והציוד הדרושים לביצוע‬
‫העבודות ולעמידה בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה המקצועית‬
‫הגבוהה ביותר ועל פי לוח הזמנים הקבוע בהסכם זה‪.‬‬
‫‪ )0‬הקבלן ישיג את כל הרישיונות הנדרשים ו‪8‬או שידרשו על פי כל דין לביצוע‬
‫העבודות מהסוגים הנכללים במכרז זה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ .4‬פירוט העבודה‬
‫א) העבודה תכלול את המטלות והמרכיבים המפורטים בנספח הטכני ובכתב הכמויות‬
‫(נספח א) והיא תבוצע בהתאם לתוכנם של אלו ולעדכונים ולשינויים‪ ,‬מאת המפקח‪,‬‬
‫ככל שיהיו במהלך העבודה‪.‬‬
‫ב) העבודה‪ ,‬כאמור בס"ק א' תתבצע בתיאום מלא ותוך שיתוף פעולה עם נציגי החברה‪,‬‬
‫החשב והמפקח‪.‬‬
‫ג) העבודה כאמור בס"ק א' תתבצע בכפוף לכל תקן‪ ,‬לתקנות החשמל‪ ,‬למפרט הבין‬
‫משרדי ובמפרט המיוחד המצ"ב כנספח א' להסכם זה‪.‬‬
‫ד) יודגש בזאת כי החברה תקבע עבור הקבלן סדרי עדיפויות לביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪ .0‬לוח זמנים לביצוע‬
‫א) הקבלן יחל בביצוע העבודה בתאריך שנקבע לכך בצו התחלת עבודה‪ ,‬שיומצא לו‬
‫כשהוא חתום ע"י המנכ"ל ומהנדס ראשי של התאגיד ויסיים את העבודה עד ‪488‬‬
‫ימי עבודה מהיום הקבוע בצו כיום תחילת העבודה‪( .‬ימי עבודה כוללים ימי שישי‬
‫וערבי חג אך לא כוללים שבתות וחגים)‪.‬‬
‫ב) עד ליום תחילת העבודה הנקוב בצו התחלת העבודה על הקבלן לבצע את כל‬
‫התיאומים ולקבל את כל האישורים הדרושים עפ"י דין לשם ביצוע העבודה מן‬
‫הרשויות השונות‪.‬‬
‫ג) מובהר בזאת כי כל עיכוב שהוא בהשגת האישורים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג‬
‫מהמועד הנקוב בס"ק א' לעיל כמועד לסיום העבודה‪.‬‬
‫ד) הקבלן ימציא למפקח בתוך שבעה ימים מיום הוצאת צו העבודה‪ ,‬ובכל מקרה טרם‬
‫תחילת העבודות‪ ,‬את הצעתו ללוח זמנים מפורט‪ .‬ההצעה תכלול מועדי ביצוע עבודה‬
‫ומועדי מסירה ותיערך בכפוף להנחיות החברה וסדר הקדימות שתקבע עם תחילת‬
‫העבודות וכפי שיתעדכן על ידי החברה מעת לעת‪.‬‬
‫ה) מנכ"ל החברה והמהנדס הראשי של החברה יבחנו את לוח הזמנים המוצע ויאשרו או‬
‫שישנו אותו עפ"י שיקול דעתם הבלעדי‪.‬‬
‫ו) פיגור בלוח הזמנים להסכם זה יגרור אחריו תשלום קנס בסך של ‪ ₪ 18,888‬בגין כל‬
‫יום איחור‪.‬‬
‫לעניין סעיף ו' משך העבודה הוא ‪ 211‬ימי עבודה כאשר תאריך תחילת העבודה הוא התאריך‬
‫הרשום בצו התחלת העבודה וסיום העבודה התאריך בתעודת הגמר של העבודה ללא‬
‫הסתייגויות‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ .2‬שינוי קצב העבודה‬
‫א) החליט המפקח כי קצב העבודה איטי מכדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע‪,‬‬
‫יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את‬
‫השלמת העבודה תוך הזמן שנקבע בלוח הזמנים‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי הקבלן בלבד יישא בעלות האמצעים הנדרשים לעמידה בקצב העבודה‬
‫שנדרש ע"י המפקח‪.‬‬
‫ב) היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי ס"ק א' אינם מספיקים בכדי‬
‫להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע ‪ -‬יורה המפקח לקבלן בכתב על האמצעים‬
‫שלדעתו יש לנקוט בהם והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים‪ .‬מובהר בזאת כי‬
‫הקבלן בלבד יישא בעלות אמצעים אלו‪.‬‬
‫ג) לעניין ס"ק ב' רשאי המפקח להורות לקבלן לעבוד בשתיים או שלוש משמרות‪ ,‬כולל‬
‫עבודה בלילות תוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים ‪ ,‬להשתמש בציוד מכני שונה‪ ,‬לבצע‬
‫במקביל מספר עבודות או באזורים שונים באתר וכו'‪.‬‬
‫ד) בכדי להסיר כל ספק מובהר בזאת כי נקיטת אמצעים כאמור בס"ק א'‪-‬ג'‪ ,‬לא תזכה את‬
‫הקבלן בכל תוספת לתמורה הנקובה בהסכם זה‪.‬‬
‫ה) לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי ס"ק א'‪-‬ג' ‪ -‬רשאית החברה לבצע את העבודה כולה‬
‫או מקצתה‪ ,‬ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת‪ ,‬ע"ח הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות‬
‫האמורות‪ ,‬בתוספת סך של ‪ 15%‬מההוצאות שייחשבו כהוצאות משרדיות‪ .‬לצורך סעיף‬
‫קטן זה תהיה לחברה זכות מלאה להשתמש בכל הציוד‪ ,‬המתקנים ובחומרים שנמצאים‬
‫באתר‪ ,‬וזאת ללא תשלום תמורה כלשהי לקבלן בגין שימוש זה‪.‬‬
‫ו) על אף האמור בכל מקום אחר‪ ,‬חייב הקבלן‪ ,‬באם תדרוש זאת החברה לדחות חלק‬
‫מהעבודה‪ ,‬אשר לפי דעת החברה‪ ,‬רצוי לדחותה לזמן אחר‪ .‬דחיית חלק מהעבודה לא‬
‫תהווה עילה לתשלום תוספת ו‪8‬או פיצוי לקבלן‪.‬‬
‫במידה וחלק מהעבודה יידחה כאמור בסעיף זה‪ ,‬לא יחול על חלק זה של העבודה סעיף ‪2‬‬
‫ה' לעיל‪.‬‬
‫ז) למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן זכאי אך ורק לשיפוי המצוין באישור על גובה‬
‫השיפוי המצורף להודעת דחיית העבודה‪ ,‬ורק במידה והאישור יינתן מראש (אישור‬
‫בדיעבד‪ ,‬קרי במהלך או לאחר תקופת הדחייה לא יינתן)‪ .‬בלא קבלת אישור כאמור לא‬
‫תוקנה לקבלן זכות תביעה כנגד החברה על נזקים שיגרמו לו כתוצאה מהדחייה החריגה‪.‬‬
‫שינויים בהיקף העבודה וסיוג בלעדיות‬
‫א) הקבלן יבצע כל שינוי במתכונת העבודה‪ ,‬לרבות שינויים בעבודה לעומת הקבוע בתוכניות‪,‬‬
‫שינוי בלוח הזמנים וכיו"ב כפי שיידרש ע"י המהנדס הראשי‪ ,‬בכפוף לאמור בנספח ב'‪-‬ד'‬
‫להלן‪.‬‬
‫ב) החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את היקף העבודה‪ ,‬בגבולות של עד ‪ 51%‬הוספה‬
‫או הפחתה בהיקף הכולל של ההזמנה ושינויים בכמויות המפורטות בכתב הכמויות‪,‬‬
‫בדרך של ביטול סעיפים או הפחתה מהם או הוספה אליהם ללא הגבלה או תוספת עבודות‬
‫נוספות שאין להן ביטוי בכתב הכמויות‪.‬‬
‫שינוי היקף העבודה ייעשה באמצעות דרישה בכתב מן החשב‪8‬מהנדס‪ .‬ללא דרישה בכתב‬
‫עפ"י האמור לעיל‪ ,‬לא יחרוג הקבלן מהיקף העבודה המתוכנן‪ ,‬המופיע בתוכניות‪,‬‬
‫במפרטים וביתר הנספחים להסכם‪ .‬היה וחרג הקבלן מהיקף העבודה‪ ,‬ללא אישור החשב‬
‫והמהנדס בכתב‪ ,‬לא יהא זכאי לתמורה כלשהי מאת החברה‪.‬‬
‫ג) החברה רשאית להוסיף עבודות באתר או מחוץ לאתר‪ ,‬בכל מקום‪ ,‬בגבולות ההוספה‪,‬‬
‫כאמור בס”ק ב' לעיל‪.‬‬
‫ד) התמורה לקבלן בגין ההגדלות‪ ,‬ההקטנות ו‪8‬או השינויים תהיה כקבוע בסעיף ‪ 06‬להלן‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ .0‬טיב החומרים‬
‫א) כל החומרים והציוד בהם יעשה הקבלן שימוש בעבודתו יהיו חדשים‪ ,‬מאיכות מעולה‪,‬‬
‫מהסוגים כפי שנקבעו במפרט הטכני ו‪8‬או בכתב הכמויות ו‪8‬או ע"פ קביעת המנהל‬
‫והמפקח ולשביעות רצונם המלאה‪.‬‬
‫ב) הקבלן יגיש לאישורו של המפקח דוגמאות של כל החומרים והציוד קודם שייעשה בהם‬
‫שימוש במסגרת העבודה‪ .‬הוצאות הבדיקה לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ו‪8‬או מכונים‬
‫אחרים מוסמכים עפ"י דין תחולנה על הקבלן‪ .‬כל החומרים והציוד שיסופקו לצורך‬
‫המשך העבודה יתאימו בדיוק לדוגמאות שאושרו‪.‬‬
‫ג) מובהר ומוסכם בזה כי עובר להגשת הדוגמאות לאישור המפקח כאמור בס"ק ב' לעיל‪,‬‬
‫ימציא הקבלן אישורים על תו תקן ישראלי ממכון התקנים הישראלי‪.‬‬
‫ד) נוכח המפקח כי חומר כל שהוא שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים לדוגמא שאושרה ו‪8‬או‬
‫אינו תואם את הדרישות כקבוע בסעיף זה ירחיק הקבלן את החומר ממקום העבודה‪ ,‬תוך‬
‫‪ 42‬שעות מקבלת הוראה מטעם המפקח לעשות כן‪ .‬קביעתו של המפקח אינה ניתנת‬
‫לערעור ועל הקבלן לבצע את ההוראות ללא דיחוי‪ .‬סרב הקבלן לעשות כן‪ ,‬רשאי המפקח‬
‫להרחיק את החומרים הפסולים בעצמו‪ .‬עלות פעולתו זו של המפקח תהא על חשבונו של‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫‪ .0‬כפיפות ודיווח‬
‫א) לצורך ניהול‪ ,‬תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות תמנה החברה מפקח מטעמה‪ .‬המפקח‬
‫ינהל את ביצוע העבודות‪ ,‬יקבע לוחות זמנים‪ ,‬שלבים לביצוע העבודות‪ ,‬ויפקח על ביצוע‬
‫העבודה ויאשר חשבונית חודשיים של הקבלן‪ .‬המפקח יהיה רשאי לזמן את הקבלן או מי‬
‫שמוסמך מטעמו לישיבות אשר בהן‪ ,‬בין היתר‪ ,‬יערך מעקב אחר ביצוע העבודות‪ .‬מועד‪,‬‬
‫תדירות ומקום ישיבות אלו יקבעו ע"י המפקח‪ .‬הקבלן מתחייב כי בישיבות אלו ישתתף‬
‫נציג מוסמך מטעמו‪.‬‬
‫ב) הקבלן יאפשר למפקח גישה נוחה ועזרה בביקורת החומרים והעבודה‪.‬‬
‫ג) המפקח יערוך ביקורת מתמדת באשר לאופן ביצוע העבודה והחומרים בהם נעשה שימוש‬
‫לצורך ביצועה‪.‬‬
‫ד) הקבלן יהא כפוף להוראות המנהל והמפקח‪ ,‬ויפעל על פי כל הוראה והנחיה שתינתן על‬
‫ידם בקשר עם ההסכם‪ ,‬ובכללן הצורך לבצע תיקונים ופעולות אחזקה שונות הן בתמורה‬
‫והן שלא בתמורה‪ ,‬הכל כמפורט בהסכם‪ .‬בכלל זה רשאים המנהל ו‪8‬או המפקח לקבוע את‬
‫סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות‪ ,‬והקבלן יהא מחויב לפעול בהתאם‬
‫להוראותיהם‪ .‬לא תישמע תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף‪,‬‬
‫ה)‬
‫‪ .0‬הקבלן ידווח למנהל ולמפקח באופן שוטף על ביצוע עבודותיו‪ ,‬על כל בעיה‬
‫והתפתחות באשר להן‪ ,‬וכן על כל נושא הקשור לביצועו של ההסכם‪.‬‬
‫‪ .4‬מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (‪ )0‬לעיל‪ ,‬ידווח הקבלן למנהל‬
‫ולמפקח ויספק להם תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המנהל ו‪8‬או‬
‫המפקח אליו בעניין העבודות וההסכם‪.‬‬
‫ו) הרשות בידי המפקח לדרוש מהקבלן לשנות את שיטת העבודה אם היא לפי דעתו אינה‬
‫מתאימה או אינה יעילה או שתאריך את זמן העבודה יותר מהזמן הסביר‪ .‬במסגרת זו‬
‫רשאי המפקח לדרוש שכלול וייעול שיטת העבודה או שימוש בציוד מתאים יותר והקבלן‬
‫מתחייב לבצע מייד את דרישות המפקח‪ .‬מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא זכאי לכל‬
‫תוספת תמורה בגין ביצוע דרישות אלה‪ .‬עוד יובהר אי הצגת דרישות כאמור אינה‬
‫משחררת את הקבלן מאחריותו לבצע את העבודה בטיב ובקצב המותנים בהסכם‪.‬‬
‫ז) מובהר‪ ,‬כי המפקח איננו מוסמך לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם‪ ,‬בין חריגה המחייבת‬
‫תשלום נוסף ובין חריגה אשר אינה מחייבת תשלום כזה‪ .‬לא תישמע תביעה מן הקבלן‬
‫לתשלום נוסף‪ ,‬המתבססת על אישור המפקח‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ .2‬ניהול יומן עבודה‬
‫א) המפקח ינהל יומן עבודה בקשר עם העבודה וירשום בו את הפרטים הבאים‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫מספרם של העובדים לסוגיהם‪ ,‬המועסקים על ידו בביצוע העבודה‪.‬‬
‫הציוד המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו‪.‬‬
‫השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה‪ ,‬בעל אישורים תקפים רשיונות‬
‫וביטוחים‬
‫החומרים בהם נעשה שימוש בעבודה שבוצעה‪.‬‬
‫תנאי מזג אוויר השוררים באתר העבודה בעת ביצוע העבודה‪.‬‬
‫תקלות והפרעות בביצוע העבודה‪.‬‬
‫הוראות שניתנו על ידי המפקח‪.‬‬
‫הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה‪.‬‬
‫כל דבר אחר שיידרש על ידי המפקח ושלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את‬
‫המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה‪.‬‬
‫ב) היומן מהווה אסמכתא לתשלום לכן ייחתם‪ ,‬על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ועל ידי‬
‫המפקח‪ ,‬והעתק חתום מהרישומים בו יימסר לקבלן‪.‬‬
‫ג) הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע העבודה‪ ,‬אולם רישומים אלה לא‬
‫יחייבו את המזמין‪ ,‬אלא אם כן אישר אותם המפקח בכתב‪.‬‬
‫ד) מבלי לגרוע בכל האמור לעיל‪ ,‬אין ברישום הסתייגות ו‪8‬או הערה על ידי הקבלן משום‬
‫צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו‪8‬או ביצוע עבודה כלשה ו‪8‬או אי‪-‬מילוי הוראות‬
‫המפקח‪ ,‬המנהל‪ ,‬החברה או הוראות החוזה‪.‬‬
‫‪ .18‬מנהל עבודה‬
‫‪ .0‬במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה‪ ,‬חייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה‪ ,‬מוסמך‬
‫ומאושר ע"י אגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה בעל אישור האגף להכשרה‬
‫מקצועית של משרד הכלכלה שנושא רישיון בתוקף ומופיע ברשימה עדכנית של משרד‬
‫הכלכלה המתפרסמת באתר האינטרנט של המשרד‪ .‬מנהל העבודה ימצא באתר ו‪8‬או בכל‬
‫מקום אחר בו מתבצעת העבודה במשך כל שעות העבודה‪ ,‬יפקח על כל נושא הבטיחות‬
‫בעבודה כולל הדרכות לעובדים ההוראות או ההסברים שינתנו למנהל העבודה‪ ,‬ע"י‬
‫מהנדס החברה או המפקח‪ ,‬יחשבו כאילו ניתנו לקבלן‪.‬‬
‫‪ .4‬מנהל העבודה יהיה מהנדס‪ ,‬הנדסאי או מנהל עבודה מוסמך שהינו בעל ניסיון מוכח של‬
‫‪ 01‬שנים לפחות בתחום‪ ,‬והוא יהא אחראי על קיומם של כל תנאי הבטיחות באתר‬
‫הנדרשים על פי כל דין‪.‬‬
‫‪ .0‬דבר מינויו של מנהל עבודה ידווח לכל הרשויות המוסמכות ולמפקח העבודה האזורי‪.‬‬
‫‪ .2‬מנהל העבודה יוחלף רק באישורו של המפקח‪.‬‬
‫‪ .11‬מהנדס ביצוע‬
‫‪ .0‬במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה‪ ,‬חייב הקבלן להעסיק מהנדס ביצוע‪ ,‬שיאושר ע"י‬
‫המפקח‪ .‬מהנדס הביצוע ימצא באתר ו‪8‬או בכל מקום אחר בו מתבצעת העבודה במשך‬
‫כל שעות העבודה וככל שיידרש‪ ,‬עפ"י קביעת המפקח‪ .‬ההוראות או ההסברים שינתנו‬
‫למהנדס הביצוע ע"י המהנדס החברה או המפקח‪ ,‬יחשבו כאילו ניתנו לקבלן‪.‬‬
‫‪ .4‬מהנדס הביצוע יהיה מהנדס מוסמך שהינו בעל ניסיון מוכח של ‪ 5‬שנים לפחות בתחום‪.‬‬
‫‪ .0‬מהנדס הביצוע יוחלף רק באישורו של המהנדס הראשי בתאגיד‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ .16‬ביקורת ואישור המנהל‪ /‬המפקח‬
‫‪ .0‬המנהל‪8‬המפקח רשאי לערוך בכל עת ביקורות ו‪8‬או בדיקות שוטפות לבדיקת כל הקשור‬
‫בעבודות כנדרש מהקבלן בהסכם‪ .‬גילה המנהל‪8‬המפקח ליקויים כלשהם בעבודות‬
‫במהלך ביקורו ו‪8‬או בדיקתו ‪ ,‬יעביר בכתב לקבלן הוראות לתיקונם המיידי‪ ,‬ויחול האמור‬
‫בס"ק ג'‪-‬ה' להלן‪ ,‬בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫‪ .4‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בס"ק א'‪ ,‬יערוך המנהל‪8‬המפקח סיורי ביקורת‬
‫לבדיקת טיב העבודה המבוצעת ע"י הקבלן עפ"י ההסכם‪ .‬על אף האמור בסעיף קטן א'‬
‫לעיל‪ ,‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור בו‪ ,‬תיקון ליקויים אשר נתגלו בסיורי ביקורת ע"י‬
‫המנהל‪8‬המפקח יבוצע ע"י הקבלן תוך פרקי הזמן שייקבעו ע"י המנהל‪8‬המפקח‪.‬‬
‫‪ .0‬בגמר ביצוע העבודה הנדרשת‪ ,‬יודיע על כך הקבלן למנהל‪ 8‬למפקח‪ .‬המנהל‪8‬המפקח‬
‫יבדוק את עצם וטיב ביצועה של אותה עבודה ויפרט בפני הקבלן בכתב‪ ,‬ברשימה‬
‫שתיחתם על ידו ועל ידי הקבלן‪ ,‬את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה שיש לתקנם ו‪8‬או‬
‫שינויים שהינו מעוניין שיבוצעו בה‪.‬הקבלן יתקן את הליקויים והפגמים ויבצע את כל‬
‫השינויים כמפורט ברשימה‪ ,‬לשביעות רצונו של המנהל‪8‬המפקח כאמור‪ .‬לאחר שתוקנו‬
‫הליקויים והפגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של מנהל‪8‬המפקח‪ ,‬ייתן‬
‫המנהל‪8‬המפקח אישור בכתב על סיום ביצועה של אותו עבודה‪ .‬מובהר בזאת כי מתן‬
‫אישור כאמור הינו תנאי לתשלום התמורה האמורה בסעיף ‪ 05‬להלן או כל חלק ממנה‪.‬‬
‫‪ .2‬האמור לעיל‪ ,‬יחול בשינויים המחויבים ולפי העניין גם ביחס לחלק העבודות שבוצע ע"י‬
‫הקבלן שבעבורו הינו זכאי לחלק התמורה במקרה של ביטול ההסכם ‪ -‬כמפורט בסעיף‬
‫‪ 01‬להלן ו‪8‬או מכח כל הסכם או דין‪.‬‬
‫‪ .5‬מובהר בזאת‪ ,‬למען הסר ספק‪ ,‬כי אין באישור המנהל‪ 8‬המפקח כדי לשחרר את הקבלן‬
‫מאחריות ו‪8‬או מחויבות כלשהי מכח ההסכם‪ ,‬ואין בו בכדי להוות ראיה או חזקה‬
‫לכאורה בדבר היעדר אחריותו של הקבלן לגבי כל פגם‪ ,‬ליקוי או נזק שיתגלה במתקנים‬
‫בקשר עם העבודות נשוא ההסכם‪.‬‬
‫‪ .11‬כניסה למשרדי הקבלן‬
‫מהנדס החברה והמפקח יהיו רשאים לבקר במשרדי הקבלן בכל עת‪ ,‬במידת האפשר בתאום‬
‫מראש‪ ,‬ולבדוק את התקדמות ואופן ביצוע העבודה‪ .‬הקבלן מתחייב למסור להם כל הסבר‬
‫שיידרש על ידם ולסייע בידם בפעולות הביקורת והפיקוח כאמור‪.‬‬
‫‪ .14‬פינוי פסולת והחזרת המצב לקדמותו‬
‫א) עם תום ביצוע העבודות או כל שלב בהן ינקה הקבלן את אתר העבודה‪ ,‬יסלק ממנו עודפי‬
‫חומרים ופסולת (להלן ‪" -‬עבודות הפינוי") לאתר הטמנה מוסדר ומאושר‪ ,‬או לכל מקום‬
‫עליו תורה החברה‪ ,‬וידאג להטמנתם‪ ,‬תוך פרק זמן שיקבע ע"י המפקח‪ ,‬באופן שהאתר‬
‫יוותר נקי ומוכן לשימושה של החברה‪.‬‬
‫‪ )0‬על הקבלן להציג אישורים וקבלות מאתר ההטמנה ביחד עם הגשת החשבונית‪.‬‬
‫‪ )4‬מובהר בזאת‪ ,‬כי עבודות הפינוי וההטמנה על כל הכרוך בהן תעשנה על ידי‬
‫הקבלן ותהיינה על חשבונו‪ ,‬כולל תשלום היטל ההטמנה‪.‬‬
‫ב) לא מילא הקבלן את הוראות ס"ק א' לעיל‪ ,‬תהא החברה רשאית לבצע את עבודות הפינוי‬
‫ו‪8‬או ההטמנה בעצמה או באמצעות אחרים מטעמה ולנכות את מלוא סכומי עלות הפינוי‪,‬‬
‫לרבות תוספת תקורה לעידוד בשיעור של ‪ ,05%‬מסכומים המגיעים לקבלן מן החברה‬
‫עפ"י כל דין או הסכם ו‪8‬או לגבות ממנו תשלומים אלה ישירות‪.‬‬
‫ג) עם גמר ביצוע העבודה או כל שלב בה ידאג הקבלן להשבת המצב במקום ביצוע העבודה‬
‫לקדמות ו‪8‬או לשלמות ו‪8‬או לתקינות‪ ,‬כמפורט במפרט הטכני‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ .10‬מדידת כמויות‬
‫א) העבודה שבוצעה למעשה וכמויות החומרים בהן השתמש הקבלן בפועל‪ ,‬יקבעו על ידי‬
‫המפקח על סמך מדידות‪ .‬כל המדידות תירשמנה בספר מדידות או ברשימות מיוחדות‬
‫לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן‪.‬‬
‫ב) לפני בואו למדוד את העבודה כולה או מקצתה‪ ,‬ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על‬
‫כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו‪ .‬הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או‬
‫לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות‪.‬‬
‫כן מתחייב הקבלן לספק את כוח‪ -‬האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו‬
‫הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים לכך‪.‬‬
‫ג) לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות‪ ,‬רשאי המפקח או‬
‫בא‪-‬כוחו לבצע את המדידות בהעדרם‪ ,‬ויהיו רואים את המדידות כמדידותיהם הנכונות‬
‫של הכמויות‪ ,‬והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן‪.‬‬
‫ד) אולם אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך‬
‫הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור‪ ,‬ידחה ביצוע המדידות למועד‬
‫מאוחר יותר שיקבע כאמור בס"ק ב'‪.‬‬
‫‪ )0‬נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות ‪ -‬רשאי הוא לערער בכתב‬
‫תוך ‪ 6‬ימים על כל כמות שנמדדה‪ ,‬והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות‬
‫האמורה מחדש‪ .‬אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלו חילוקי דעות בין הקבלן‬
‫לבין המפקח‪ ,‬יכריע בעניין זה המהנדס החברה והכרעתו תהיה סופית‪.‬‬
‫‪ )4‬הייתה העבודה‪ ,‬כולה או מקצתה‪ ,‬מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה‬
‫המדידות בהקדם‪ ,‬לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו‬
‫עילה לכך‪.‬‬
‫‪ )0‬מוצהר ומוסכם כי בעבודות עפר והכשרת הקרקע‪ ,‬בכל מקום שקיימת סתירה‬
‫בין הוראות סעיף זה לבין ההוראות המפורטות במפרט הטכני‪ ,‬תחולנה‬
‫ההוראות המפורטות במפרט הטכני‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ .12‬תמורה‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )0‬בעבור ביצוע העבודה וכל מחויבויותיו לפי ההסכם על כל נספחיו‪ ,‬יהא הקבלן זכאי‬
‫לתמורה אשר תקבע ע"י מכפלת מחירי היחידה הרלוונטיים שבכתב הכמויות‬
‫שהוצעו ע"י הקבלן‪ ,‬המצורף כנספח ב' להסכם‪ ,‬בכמויות שבוצעו בפועל‪.‬‬
‫‪)4‬‬
‫לסכום התמורה הנקוב בפסקה ‪ 0‬לעיל יתווסף מע"מ כשיעורו על פי הדין‪.‬‬
‫‪)0‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר כי כמות היחידות‪ ,‬המפורטות בנספח ב'‪ ,‬אינה מחייבת את‬
‫החברה לכל עניין שהוא‪ .‬התמורה תשולם לקבלן‪ ,‬במחירי היחידה המפורטים‬
‫בנספח ב' (להלן‪" :‬תעריפי הזכיה")‪ ,‬אך ורק בגין עבודה שבוצעה על ידו בפועל‬
‫ובכמות שבוצעה כאמור‪.‬‬
‫ב‪ .‬מובהר בזאת כי התמורה כמפורט לעיל בס"ק א' הינה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי‬
‫העבודה ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה‪ ,‬ולרבות ביקור יומי בכל‬
‫המתקנים‪ ,‬בדיקת יומית של כל היחידות במתקנים‪ ,‬אספקת כל הציוד והחומרים‬
‫הנדרשים לצורך ביצוע העבודה עפ"י ההסכם‪ ,‬הובלתם‪ ,‬התקנתם וכיו"ב‪ ,‬החלפת ציוד‬
‫שלא ניתן לשפצו‪ ,‬פינוי פסולת‪ ,‬היטל הטמנה‪ ,‬שמירה על ניקיון המתקנים‪ ,‬אספקת כח‬
‫אדם‪ ,‬עמידה בכל דרישות משרד העבודה ומוסד לבטיחות וגהות‪ ,‬תשלום אגרות‬
‫לרשויות‪ ,‬תשלום למפקחים‪ ,‬לרבות כל הוצאה ורווח קבלני הנדרשים לצורך ביצוע‬
‫העבודה בשלמותה‪ ,‬נשיאה בכל הוצאות הציוד והחומרים הנדרשים לתפעול המתקנים‬
‫וכיו"ב והכל כמפורט בהסכם ובמפרט הטכני (נספח א')‪.‬‬
‫ג‪ .‬מוצהר בזה כי פרט למקרים בהם נאמר במפורש כי החברה תשא בהוצאה כלשהי‪ ,‬תחול‬
‫ההוצאה האמורה על הקבלן בין אם הדבר נקבע בחוזה במפורש ובין אם לאו‪.‬‬
‫ד‪ .‬תעריפי הזכייה של הקבלן שנקבעו בהצעתו למכרז‪ ,‬יישארו בתוקפם ללא כל שינוי ו‪8‬או‬
‫עדכון במהלך כל תקופת ההסכם‪.‬‬
‫ה‪ .‬מובהר ומוסכם כי‪ ,‬תנודות במדדים מכל סוג שהוא‪ ,‬בריבית‪ ,‬בשכר עבודה‪ ,‬במסים‪,‬‬
‫ארנונות‪ ,‬תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק ע"פ ההסכם לא ישנו את‬
‫תעריפי הזכיה הנ"ל‪.‬‬
‫ו‪ .‬למען הסר כל ספק יובהר כי שינויים במדד מחירי הבניה ו‪8‬או בכל מדד אחר לא יגרמו‬
‫לעדכון תעריפי הזכייה הנ"ל והם יישארו בתוקפם ללא כל שינוי ו‪8‬או עדכון במהלך כל‬
‫תקופת ההסכם‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪.10‬עבודות חריגות‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )0‬אם יחליט המזמין לבצע עבודות אשר אינן נכללות בכתב הכמויות‪ ,‬רשאי המזמין‪,‬‬
‫באמצעות המפקח להורות לקבלן לבצען והקבלן חייב לבצען בהתאם להוראות‪ .‬ביצוע‬
‫עבודות אלה ייעשה אך ורק לפי הוראה בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על‬
‫דעת עצמו‪.‬‬
‫‪ )4‬אישור ביצוע עבודות חריגות יהיה בכתב בלבד ע"י "וועדת חריגים" שתורכב‬
‫מהמתכנן‪ ,‬מהנדס התאגיד ומנהל הפרויקט‪ .‬אישור העבודה החריגה יינתן על טופס‬
‫ייעודי ל"ביצוע עבודות חריגות"‪ .‬אישור "ביצוע עבודות חריגות" יהיה בתוקף רק‬
‫אחרי שהוא חתום ומאושר ע"י הגורמים לעיל‪ .‬אישור עבודה חריגה לא מאושר ע"י‬
‫אחד הגורמים לעיל לא יהיה בתוקף ובמידה הקבלן יבצע עבודת חריגות הן לא‬
‫תשולמנה‪.‬‬
‫‪ )0‬שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח‪ ,‬אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים‬
‫להם אחראי הקבלן במסגרת אחריותו כקבלן יהיו של הקבלן באורח בלעדי‪.‬‬
‫‪ )2‬קביעת מחירי העבודות החריגות תהיה לפי סדר העדיפות הבא‪:‬‬
‫א‪ .‬פרוט של מחירי היחידה בכתב הכמויות‪.‬‬
‫ב‪ .‬מחירון "דקל" מאגר מחירים לענף הבניה בניכוי ‪.01%‬‬
‫ג‪ .‬מחירי עבודה ברג'י יהיו מבוססים על מחירי עבודות ברג'י הקבועים בכתב‬
‫הכמויות נספח ב'‪.‬‬
‫ד‪ .‬מחירי עבודה ברג'י שאינם מופיעים בכתב הכמויות יהיו לפי מחירון "דקל"‬
‫כנ"ל בניכוי ‪.01%‬‬
‫למען הסר ספק‪ :‬מחירון "דקל" לחישוב יהיה המחירון האחרון הידוע ביום אשור‬
‫החשבון ובניכוי ‪ ,01%‬ללא תוספת לקבלן ראשי‪.‬‬
‫‪ )5‬לאספקת חמרים ואביזרים עבור חריגות ישולם לקבלן בהתאם לקבלות של ספק‬
‫מורשה או לפי מחירי השוק באותה עת לפי שיקול דעת המפקח‪ .‬למחיר זה יינתן תוספת‬
‫של ‪ 01%‬לכיסוי ההוצאות של הקבלן בגין רכישה‪ .‬התשלום יינתן לאחר הצגת חשבונית‬
‫מס בלבד‪ .‬לא יאושר תשלום עם הצגת תעודת משלוח‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ .10‬אופן תשלום התמורה‬
‫אופן תשלום התמורה בגין ביצוע עבודות יהיה על פי המפורט להלן‪:‬‬
‫‪ )0‬את החשבון יש להגיש למזכירת אגף המינהל בלבד‪ .‬החשבון יועבר למפקח הפרויקט‬
‫לבדיקה ואישור ויוחזר לתאגיד תוך ‪ 02‬ימי עבודה‪.‬‬
‫‪ )4‬את החשבון יש להגיש במספר העתקים‪ ,‬כפי שיידרש ובצרוף דף חישוב כמויות לכל סעיף‬
‫וסעיף ודף ריכוז המתאים לכמויות בחשבון‪ .‬במידת הצורך ובהתאם לדרישת החברה‬
‫יוגש החשבון על גבי דיסקט מחשב ערוך בתכנת "דקל"‪ .‬החשבון יפרט את סך התמורה‬
‫המגיע לגבי אותה עבודה וכן את אופן חישובה על בסיס כל הנתונים הרלוונטיים‪.‬‬
‫החשבון יהיה מבוסס על רשימת הכמויות והמחירים המצורפת להסכם זה‪ ,‬בניכוי אחוז‬
‫ההנחה שהציע הקבלן על המחירים המופיעים בכתב הכמויות‪ ,‬ויכיל את הכמויות‬
‫הכלולות בעבודה בפועל‪.‬‬
‫‪ )0‬החשבון יוגש בצירוף חשבונית עסקה ורק לאחר אישור החשבון יגיש הקבלן חשבוניות‬
‫מס לפי הסכום המאושר‪.‬‬
‫‪ )2‬סעיפים חריגים המוגשים בחשבון יוגשו בצירוף אישור עבודה מאושר בכתב ע"י המפקח‪,‬‬
‫מהנדס התאגיד ובצירוף ניתוח מחירים מאושר כנ"ל‪.‬‬
‫‪ )5‬כן יכלול החשבון את מחירי היחידות הרלוונטיים כפי שצוינו בכתב הכמויות בניכוי‬
‫אחוז ההנחה כאמור‪.‬‬
‫‪ )2‬היה והקבלן לא הגיש את החשבון בהתאם להוראות הנ"ל‪ ,‬יחזיר המפקח את החשבון‬
‫למזכירת אגף המינהל תוך ‪ 4‬ימי עבודה ‪ .‬החשבון יוחזר לקבלן להשלמת המסמכים‬
‫ומניין הימים יספר מחדש ויגרור עיכוב בתשלום‪.‬‬
‫‪ )6‬באחריות הקבלן לוודא סטטוס אישור החשבון ע"י המפקח‪.‬‬
‫‪ )0‬המפקח יבדוק את החשבון‪ ,‬יאשרו‪ ,‬כולו או מקצתו‪ ,‬או שלא יאשרו כלל‪ ,‬ויעבירו‬
‫למהנדס החברה לבדיקה ואישור‪ ,‬וזאת בצירוף המסמכים הנקובים לעיל ‪.‬‬
‫‪ )2‬מהחשבונות השוטפים יופחת ‪ 01%‬דמי עיכבון אשר ישולמו בחשבון הסופי לאחר‬
‫המצאת ערבות בדק בהיקף של ‪ 5%‬מהיקף החשבון הסופי המאושר בתוספת מע"מ‪,‬‬
‫כמפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ )01‬הסכום המאושר לתשלום ישולם לקבלן שוטף ‪ 21 +‬ממועד אישור החשבון ע"י המפקח‬
‫ובכפוף להמצאת חשבונית מס מטעם הקבלן תוך שלושה ימים מיום אישור החשבון ע"י‬
‫התאגיד‪ .‬מובהר בזאת כי המצאת החשבוניות הינה תנאי לתשלום ולרישום תחילת הליך‬
‫התשלום במערכת החשבות של התאגיד ואי המצאת החשבונית במועד עשויה לדחות‬
‫את מועד התשלום כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪ )00‬על אף האמור לעיל‪ ,‬איחור של עד ‪ 01‬יום מהמועד הנקוב לתשלום לעיל‪ ,‬לא יחשב‬
‫כהפרת ההסכם ולא יהא בו בכדי להטיל על החברה חובת תשלום פיצוי ו‪8‬או תשלומי‬
‫פיגורים מכל סוג ומין שהוא‪.‬‬
‫‪ )04‬בגין כל תשלום שישולם באיחור תשלם החברה לקבלן הפרשי הצמדה וריבית עפ"י‬
‫הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה‪ ,‬וזאת החל מהיום ה‪ 01-‬שלאחר המועד האחרון‬
‫הנקוב לתשלום כקבוע לעיל‪ ,‬ובלבד שנמסרה דרישה לכך מאת הקבלן לחברה בכתב‪,‬‬
‫בתוך ‪ 21‬יום לכל המאוחר‪ ,‬ממועד העיכוב בתשלום‪ .‬לא הגיש הקבלן דרישה תוך מועד‬
‫זה‪ ,‬יראוהו כמי שויתר על זכותו לתשלום הפרשי ריבית והצמדה‪.‬‬
‫‪ )00‬חשבון שישולם ו‪8‬או יאושר‪ ,‬לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מאחריותו ולא יגרע‬
‫מזכות החברה להעלות טענות בגין רשלנות‪ ,‬ביצוע לקוי‪ ,‬מרמה וכיו"ב‪ .‬הקבלן יישאר‬
‫אחראי בגין כל פגם בתקינות העבודה בין שנתגלה פגם כאמור לפני אישור החשבון או‬
‫אחריו‪ ,‬ובין אם נגרם על ידי עובדיו‪ ,‬קבלני משנה או ע"י כל אדם אחר אשר עובד או עבד‬
‫עבורו או היה כפוף להוראותיו בעבודה‪.‬‬
‫‪ )02‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות‬
‫ואישורם‪ ,‬מועדי התשלום ודרך העברתם‪ ,‬תחול‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ ,‬גם לגבי כל‬
‫תשלום‪ ,‬במקרה בו הופסקה העסקתו של הקבלן טרם סיום ביצוע העבודות ביחס‬
‫לתשלום היחסי המגיע לו ע"פ ההסכם‪ ,‬או מכח כל עילה וזכות אחרים מכח הסכם או‬
‫דין‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ .12‬קיזוזים‬
‫החברה תהא רשאית לקזז ולנכות מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם זה – כל סכום שלדעת‬
‫החברה מגיע מהקבלן לחברה ו‪8‬או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין בין שהסכום קצוב ובין‬
‫שאינו קצוב ‪ .‬כל זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית החברה על פי כל דין או‬
‫הסכם‪.‬‬
‫‪ .68‬כללי התנהגות שמירה על הוראות הדין וביצוע מקצועי‬
‫א) הקבלן ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם‪ ,‬הן מצידו‬
‫והן מצד כל גורם מטעמו‪ ,‬בכלל זה יקפיד הקבלן על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו‬
‫כלפי כל אדם‪.‬‬
‫ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק א' לעיל‪ ,‬יקפיד הקבלן להימנע מגרימת כל הפרעה או‬
‫מטרד לעוברי אורח ולתושבי העיר בגין ובמהלך ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ .61‬הקבלן מתחייב לשמור ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין בנוגע לעבודה‬
‫ובקשר לכל מחויבויותיו מכח הסכם זה‪ ,‬לרבות שמירה על חוק עבודת נוער‪ ,‬התשי"ג ‪-‬‬
‫‪.0250‬‬
‫‪ .66‬העבודה המוטלת על הקבלן תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי‪ ,‬לשביעות רצונה של‬
‫החברה‪ ,‬עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל ‪ 0261-‬תוך נטרול כל סכנה ומפגע‬
‫העלולים להיגרם‪ ,‬ותוך הימנעות מגרימת פגמים טכניים או אסתטיים מתקנים‪ .‬אישורו של‬
‫המפקח לביצועה של עבודה או מטלה מכח הסכם זה‪ ,‬לא ישחרר את הקבלן מחובתו‬
‫ואחריותו האמורה לעיל‪.‬‬
‫א) הקבלן יצטייד במלוא הציוד‪ ,‬כלי עבודה‪ ,‬כלי רכב והחומרים הדרושים לשם ביצוע‬
‫מושלם של העבודות‪ ,‬בהתאם למפורט במפרט הטכני‪ ,‬נספח א'‪.‬‬
‫ב) בוצעה עבודה שלא באורח מקצועי לדעת המפקח‪ ,‬חייב הקבלן עפ"י דרישת המפקח‬
‫לתקן ו‪8‬או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן‪ ,‬לשביעות רצונו של המפקח‪.‬‬
‫ג) נתגלה פגם בעבודה‪ ,‬בזמן ביצועה‪ ,‬רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות‬
‫הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח‪ .‬היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי‬
‫לו לפי החוזה‪ ,‬יחולו הוצאות החקירה והתיקון על החברה‪ .‬היה הפגם כזה שהקבלן‬
‫אחראי לו לפי החוזה ‪ -‬יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא חייב לתקן על חשבונו‬
‫הוא את הפגם וכל הכרוך בו‪.‬‬
‫ד) לא ביצע הקבלן את העבודה כאמור בסעיף ד' לעיל‪ ,‬לדעת המהנדס‪ ,‬הוא רשאי לבצע את‬
‫העבודה במקום הקבלן‪ ,‬ושמורה לו הזכות לגבות מן הקבלן בכל דרך‪ ,‬את הסכומים‬
‫הנדרשים‪ ,‬בתוספת תקורה של ‪ ,05%‬לפי שיקול דעתו‪ ,‬וזאת במקום לדרוש מן הקבלן‬
‫לתקנה‪.‬‬
‫ה) אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה לסעדים נוספים או חילופיים עפ"י‬
‫כל דין או הסכם‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪ .61‬אספקת כוח אדם ותנאי עבודה‬
‫א‪ .‬הקבלן יקבל עובדים רק באמצעות לשכת התעסוקה ובהתאם להוראות חוק שירות‬
‫התעסוקה תשי"ט ‪ .0252 -‬הקבלן יעסיק את עובדיו עפ"י ההוראות ובהתאם לתנאי‬
‫העבודה הקבועים כדין בהסכם קיבוצי‪ ,‬כולל תשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור‬
‫שיקבע לגבי אותו עובד‪ ,‬ובהעדר הסכם קיבוצי ‪ -‬בהתאם לקבוע ע"י האיגוד המקצועי‬
‫המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף‪ ,‬עבור עבודה דומה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן ינהל עבור עובדיו תיק ניכויים כדין ויפריש בהם את כל ההפרשות הנדרשות ע"פ‬
‫הדין‪.‬‬
‫ג‪ .‬הקבלן יבטיח קיומם של תנאי הבטיחות בעבודה עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח‬
‫חדש) תש"ל ‪ 0261-‬ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק‪ ,‬ובאין‬
‫דרישה חוקית‪ ,‬כפי שיידרש על ידי המפקח‪.‬‬
‫ד‪ .‬הקבלן יעסיק מספר מספיק של פועלים מקצועיים ובלתי מקצועיים‪ ,‬לשם ביצוע העבודה‬
‫באופן משביע רצון‪ .‬הרשות בידי המפקח להרחיק מהעבודה כל אדם‪ ,‬כולל מנהל עבודה‬
‫ו‪8‬או מנהל ביצוע ו‪8‬או מודד‪ ,‬שיראה בעיניו כבלתי מוכשר‪ ,‬בלתי חרוץ או בעל התנהגות‬
‫רעה‪.‬‬
‫ה‪ .‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬הקבלן מתחייב בזאת להוסיף עובדים מקצועיים או שלא‬
‫מקצועיים על פי דרישתו‪ ,‬של המפקח ו‪8‬או מהנדס החברה‪ ,‬בכמות אותה ידרוש המפקח‬
‫ו‪8‬או מהנדס החברה ומן הסוגים והמקצועות אותם ידרוש‪ .‬כל העלויות של עובדים‬
‫נוספים אלה יהיו על הקבלן בלבד‪.‬‬
‫‪ .64‬ניהול האתר‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא‪ :‬שמירה‪ ,‬גידור‪ ,‬תמרורים ושאר אמצעי זהירות‬
‫לבטיחותו ונוחיותו של הציבור‪ ,‬בכל מקום שיהיה צורך בכך‪ ,‬בהתאם להוראות המפקח‬
‫ו‪8‬או להוראות כל דין ו‪8‬או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי‪.‬‬
‫מובהר ומוסכם בזאת כי כל ההתחברויות למים‪ ,‬חשמל וכו' באתר כולל למשרד האתר‬
‫תהיינה על חשבון הקבלן בלבד‪.‬‬
‫הקבלן יקים באתר שלט אחד על חשבונו‪ ,‬בתחילת עבודתו‪ ,‬שיכלול את כל המידע הנדרש‬
‫באותה עת על ידי החברה ‪ -‬לרבות סוג הפרויקט‪ ,‬המזמין והמבצע‪ ,‬והכול בהתאם‬
‫לדוגמא והנחיות שימסור המפקח‪ .‬מידות כל שלט יהיו ‪ 4×0‬מטר והקבלן יתקינו למשך‬
‫כל תקופת הביצוע‪.‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם פרט לאנשים המועסקים באתר‪ ,‬לא יכנס לאתר‬
‫במהלך העבודה‪ ,‬למעט המפקח‪ ,‬מהנדס החברה ו‪8‬או בא כוחו‪.‬‬
‫הקבלן יוודא כי האתר לא ישמש כמקום דיור לאף אדם בכל זמן שהוא‪ ,‬לא יוקמו כל‬
‫מבנים מעבר למבנים נשוא ההסכם וההכרחיים לביצוע העבודה נשוא ההסכם‪ ,‬והקבלן‬
‫לא יאפשר לינה באתר מעבר לצורכי השמירה‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור‬
‫ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש‪ ,‬דרך‪ ,‬שביל‬
‫וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא‪.‬‬
‫הקבלן ייתן‪ ,‬ללא כל תמורה נוספת‪ ,‬אפשרות פעולה נאותה‪ ,‬לפי הוראות המפקח‪ ,‬לכל‬
‫קבלן אחר המועסק ע"י החברה‪ ,‬ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח‪ ,‬וכן‬
‫לעובדיהם הן במקום העבודה והן בסמוך אליו‪ ,‬וכן ישתף עימם פעולה‪ .‬כמו כן יאפשר‬
‫להם הקבלן את השימוש במידת המצוי והאפשר‪ ,‬בשירותים ובמתקנים שהותקנו על‬
‫ידיו‪ ,‬ואולם רשאי הקבלן לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמורה לשימוש האמור‬
‫מאת הנזקקים בהתאם למקובל בענף‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ .60‬בטיחות בעבודה‬
‫א‪ .‬הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא‪ :‬שוטרים‪ ,‬שמירה‪ ,‬גידור‪ ,‬תמרורים ושאר אמצעי‬
‫זהירות לבטיחותו ונוחיותו של הציבור‪ ,‬בכל מקום שיהיה צורך בכך‪ ,‬בהתאם להוראות‬
‫המנהל ו‪8‬או להוראות כל דין ו‪8‬או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על כל‬
‫הוראות וכללי הבטיחות ולרבות‪:‬‬
‫‪ .0‬שמירת כל כלי עבודה‪ ,‬חומרים בעלי פוטנציאל סיכון וכיו"ב ‪ -‬באופן מרוכז ובטווח‬
‫יד או עין והרחקתם מנתיבי מעבר ושהיה של הציבור‪.‬‬
‫‪ .4‬ביצוע זהיר של העבודה באופן שלא יסכן את הציבור‪.‬‬
‫‪ .0‬הפקדת שמירה במידת הצורך על מתקנים‪ ,‬חומרים וכלי עבודה כיו"ב‪ .‬ביצוע כל‬
‫העבודות על פי הסכם זה בהתאם לכל תקן רלוונטי וכן בהתאם לדרישות הבטיחות‬
‫של אגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח‬
‫חדש)‪ ,‬תש"ל‪0261-‬‬
‫‪ .2‬נטרול כל סכנה ומפגע בטיחותי שעלולים להיגרם במסגרת ביצוע העבודה‪ ,‬כולל‬
‫בכל הקשור לנושא פינוי אסבסט ‪-‬ההיבטים התעסוקתיים של עבודה באבק מזיק‬
‫(אסבסט‪ ),‬מוסדרים בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות‬
‫הציבור והעובדים באבק מזיק)‪ ,‬התשמ"ד ‪ ,0202 -‬באחריות משרד הכלכלה‪.‬‬
‫‪ .5‬נטרול כל סכנה ומפגע בטיחותי שעלולים להיגרם במסגרת ביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪ .2‬ביצוע כל העבודות נשוא הסכם זה בהתאם להוראות התקן הישראלי ו‪8‬או כל תקן‬
‫אחר הנדרש לעניין התקנת מערכות מסוג זה‪ ,‬וסימון המוצרים כקבוע בחוק‬
‫התקנים‪ ,‬התשי"ג – ‪ ,1953‬ופקודת הבטיחות בעבודה וכל דין ו‪8‬או תקנה ו‪8‬או צו‬
‫ו‪8‬או הוראה אחרת לעניין תקינות בטיחות המתקנים‪.‬‬
‫ג‪ .‬למען הסר ספק מובהר בזאת‪ ,‬כי אספקת ציוד הבטיחות הנדרש לביצוע העבודות‪ ,‬כנדרש‬
‫עפ"י ההסכם‪ ,‬תיעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו‪ ,‬לרבות ציוד מגן אישי לעובדים ציוד עבודה‬
‫תקין ותיקני ‪.‬‬
‫ד‪ .‬הקבלן יעביר לעובדיו הכשרה בנושא בטיחות וגהות‪ ,‬ולא יעסיק עובדים אשר לא עברו‬
‫הכשרה כאמור הקבלן יכשיר את עובדיו בכל הקשור לביצוע עבודות בגובה עפ"י תקנות‬
‫הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)‪ ,‬התשס"ז ‪-4116‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪ .0‬הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות כנדרש בחוק ויודיע על כך למפקח האזורי‪,‬‬
‫תוך ‪ 6‬ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה‪ ,‬והכל בכפוף להוראות פקודת‬
‫הבטיחות בעבודה [נוסח חדש]‪ ,‬תש"ל‪.0261-‬‬
‫‪ .4‬הממונה על הבטיחות של הקבלן יהא אחראי על כל תחזוקת ציוד הבטיחות‪,‬‬
‫הדרכה לעובדים ואכיפת אמצעי הבטיחות במקום העבודה‪.‬‬
‫‪ .0‬הממונה על הבטיחות של הקבלן ימצא בכל אתר בו מתבצעת עבודה‪ ,‬והוא יהיה‬
‫האחרון לעזוב את האתר מטעם הקבלן‪ ,‬כך ששירותי הבטיחות יינתנו עד לסיום‬
‫העבודות‪.‬‬
‫ו‪ .‬יתר הוראות הבטיחות הינן כמפורט במפרט הטכני‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ .62‬אי קיום יחסי עובד ומעביד‬
‫א) ביחסיו עם החברה מהווה הקבלן קבלן עצמאי‪.‬‬
‫ב) הקבלן מצהיר בזה כי אין בהסכם זה‪ ,‬או בתנאי מתנאיו‪ ,‬כדי ליצור בין הקבלן ו‪8‬או עובד‬
‫מעובדיו ו‪8‬או קבלן משנה מטעמו ו‪8‬או כל אדם אחר מטעמו לבין החברה ו‪8‬או מי מטעמה‬
‫יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות‪ ,‬וכי כל העובדים‬
‫ג) שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן‬
‫בלבד ולא יהיו בינם לבין החברה יחסי עובד ומעביד‪ ,‬מכל מין וסוג שהוא‪.‬‬
‫ד) כל התשלומים לעובדי הקבלן ולקבלני המשנה מטעמו (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות‬
‫האמור‪ ,‬שכר עבודה‪ ,‬זכויות סוציאליות‪ ,‬ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי‪,‬‬
‫הוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר)‪ ,‬כל המסים וההיטלים החלים‬
‫על המעביד בתור שכזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויות הקבלן‬
‫על פי הסכם זה וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע‬
‫התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו במלואם ובמועדם‪,‬‬
‫והחברה לא תהא אחראית לכך‪ ,‬בכל אופן וצורה‪.‬‬
‫ה) היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת‪ ,‬כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד‬
‫בין החברה לבין הקבלן ו‪8‬או מי מעובדיו ו‪8‬או כל מי מטעמו‪ ,‬מתחייב הקבלן כי ישפה‬
‫ויפצה את החברה ו‪8‬או כל מי מטעמה בגין כל נזק ו‪8‬או הוצאה ו‪8‬או אובדן שיגרמו‬
‫כתוצאה מכל טענה ו‪8‬או תביעה ו‪8‬או קביעה בקשר עם יחסי עובד מעביד כאמור‪ ,‬מיד עם‬
‫דרישתה הראשונה של החברה‪.‬‬
‫ו) מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה‪ ,‬כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת‪,‬‬
‫כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין החברה לבין הקבלן‪ ,‬יראו את‬
‫הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בגובה ‪ 55%‬מהתמורה הקבועה בסעיף ‪06‬‬
‫להסכם זה (להלן‪" :‬התמורה המופחתת")‪ ,‬והקבלן מצהיר בזה כי התמורה המופחתת‬
‫הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה במידה שייקבע כי‬
‫התקיימו יחסי עובד מעביד כאמור‪.‬‬
‫ז) במקרה כזה‪ ,‬הקבלן יחויב להשיב לחברה את מלוא הסכומים שקיבל בקשר עם הסכם‬
‫זה מעבר לתמורה המופחתת (להלן‪" :‬סכום ההשבה") בתוספת הפרשי הצמדה למדד‬
‫מחירי הבניה וריבית חשב כללי פיגורים‪ ,‬ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל‪,‬‬
‫והחברה תהא זכאית לקזז את סכום ההשבה מכל סכום שתחוב לקבלן על פי הסכם זה‬
‫ו‪8‬או כל דין‪ ,‬לרבות כל סכום לו יהא זכאי הקבלן עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד‬
‫מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪ .60‬איסור המחאת ההסכם‬
‫א‪ .‬הקבלן אינו רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו עפ"י הסכם זה לאחר או לאחרים‪,‬‬
‫כולן או מקצתן‪ ,‬אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש לכך‪.‬‬
‫היה הקבלן תאגיד תיחשב "המחאה" ‪ -‬לרבות העברת ‪ 45%‬ומעלה מהון מניות התאגיד‬
‫ממי שהחזיק בו במועד חתימת הקבלן על ההסכם‪ ,‬לאחר או לאחרים‪.‬‬
‫ב‪ .‬המחה הקבלן זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬לאחר או לאחרים‪,‬‬
‫יישאר הוא אחראי להתחייבויות המוטלות עליו עפ"י ההסכם‪ ,‬על אף ההמחאה‬
‫האמורה‪ ,‬ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של החברה כלפי הגורם הנמחה‪.‬‬
‫ג‪ .‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן יהא רשאי להעסיק קבלן‪8‬ני משנה לצורך ביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬אשר יהיה‪8‬יהיו מחויב‪8‬ים בכל התחייבויות הקבלן על פי ההסכם‪ ,‬בשינויים‬
‫הנדרשים‪ ,‬כל זאת מבלי לגרוע מאחריותו האישית של הקבלן כלפי החברה ועמידתו בכל‬
‫התחייבויותיו על פי ההסכם‪.‬‬
‫ד‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל זכאי הקבלן למסור את ביצועו של חלק מסוים מתוך‬
‫העבודה לקבלן‪8‬ני משנה בתנאים הנ"ל‪:‬‬
‫‪ .0‬מסירת חלק העבודה לקבלן‪8‬ני המשנה טעונה תהא אישור מראש ובכתב מאת‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪ .4‬במעמד חתימתו על ההסכם יגיש הקבלן לאישור המפקח רשימת קבלן‪8‬ני משנה‬
‫אשר בכוונתו להעסיק לצורך ביצוע עבודות מכח הסכם זה‪ .‬הרשימה תכלול את‬
‫שם‪8‬מות קבלן‪8‬ני המשנה‪ ,‬פירוט עבודות דומות לעבודות נשוא הסכם זה‬
‫שביצע‪8‬ו בשנים האחרונות‪ ,‬היקפן הכספי וכן שמות של ממליצים (מתכננים או‬
‫מפקחים) אשר היו ממונים על ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ .0‬קבלן‪8‬ני המשנה שיוצע‪8‬ו על ידי הקבלן עפ"י הסכם זה‪ ,‬יהיה‪8‬ו בעלי ותק‬
‫וניסיון מוכח בביצוע העבודות נשוא הסכם זה‪ ,‬וכן יהיה‪8‬ו רשומים בפנקס‬
‫הקבלנים במקצוע אותו הוא‪8‬הם נדרשים לבצע מטעם הקבלן באותם מקצועות‬
‫בהם יש רישום ברשם הקבלנים‪ ,‬ויהיה‪8‬ו בסיווג ובדירוג הקבלני הנדרש‪.‬‬
‫‪ .2‬תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות‬
‫(ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל)‪ ,‬תשמ"ט‪ ,0200-‬האוסרות על‬
‫מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים‪ ,‬בענף ובסיווג‬
‫המתאימים לביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪ .5‬המפקח יהא הפוסק האחרון בדבר קבלתו‪8‬ם של קבלן‪8‬ני המשנה‪ .‬המפקח‬
‫רשאי לפסול‪ ,‬בלא צורך במתן הסבר‪ ,‬כל קבלן משנה אשר אינו נראה לו‬
‫כמתאים לביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלן‪8‬ני המשנה יהיה‪8‬ו כפוף‪8‬פים לכל התחייבויות הקבלן בהסכם זה‪ ,‬לרבות‬
‫מחירי עבודה‪ ,‬ותנאי עבודה הוגנים לפועלים ‪ -‬כפיפות זו תעוגן בהסכם שבין‬
‫הקבלן לקבלן‪8‬ני המשנה‪.‬‬
‫‪ .6‬מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק (‪ )4‬לעיל‪ ,‬מתחייב הקבלן לכלול בכל‬
‫ההסכמים אותם יערוך עם קבלן‪8‬ני המשנה מטעמו‪ ,‬תנאים בדבר הבטחת‬
‫בטוחותיה של החברה מכח הסכם זה ולחייבו‪8‬ם להפקיד בידיו ערבויות‬
‫וביטוחים אשר תנאיהם לא יפחתו מאלו הקבועים בהסכם זה‪.‬‬
‫‪ .0‬הקבלן ימשיך וישא באחריות מלאה לכל מחויבויותיו עפ"י הסכם זה‪ ,‬לרבות‬
‫אחריותו לגבי עבודות שבוצעו בפועל ע"י קבלן‪8‬ני המשנה‪.‬‬
‫‪ .2‬אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו‪8‬ם הישירה של קבלן‪8‬ני המשנה‪ ,‬כלפי‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ .01‬הקבלן לא יקבל תוספת תמורה עקב העסקת קבלן‪8‬ני משנה מטעמו‪.‬‬
‫‪ .00‬הקבלן יחליף לאלתר‪ ,‬לפי דרישת המפקח‪ ,‬כל קבלן משנה המועסק על ידו‬
‫במסגרת הסכם זה‪ ,‬אם לדעת המפקח אין קבלן המשנה מתאים לביצוע‬
‫העבודות ו‪8‬או שלדעת המפקח אינו מבצע את העבודות בהתאם לנדרש על פי‬
‫הסכם זה ו‪8‬או אינו מבצע את העבודות במקצועיות הנאותה‪ .‬לא ישעה הקבלן‬
‫להוראות המפקח בעניין זה‪ ,‬תהא רשאית החברה לבטל את ההסכם ולהפסיק‬
‫באופן מיידי את עבודת הקבלן ללא מתן הודעה מראש‪ ,‬ויחולו בעניין זה‬
‫הוראות סעיף ‪ 04‬להלן‪.‬‬
‫ה‪ .‬החברה תהא רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו‪8‬או התחייבויותיה על‬
‫פי ההסכם או חלקן‪ ,‬מבלי צורך בקבלת הסכמת הקבלן לכך‪ ,‬זאת בכפוף לשמירה על‬
‫זכויותיו של הקבלן מכח הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .60‬אחריות הקבלן לנזקים‬
‫א‪ .‬מיום חתימת הסכם זה ועד מתן טופס סיום עבודות יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודות‬
‫ומתחם העבודות שבוצעו קודם לחתימת חוזה זה ו‪8‬או התחלת ביצוע העבודות על‪-‬ידי‬
‫הקבלן‪ ,‬כן יהיה אחראי על החומרים‪ ,‬הציוד‪ ,‬המתקנים‪ ,‬הקבועים והארעיים‪ ,‬וכל דבר‬
‫אחר שיובא על‪-‬ידו ו‪8‬או על‪-‬ידי מי מטעמו למתחם ו‪8‬או שהועמד לרשותו לצורכי ביצוע‬
‫העבודות על‪-‬ידי החברה או על‪-‬ידי המפקח‪ ,‬וזאת אף בין שהנזק או הקלקול נגרם‬
‫באקראי ובין שהיה מעשה הכרחי וצפוי מראש‪ .‬בכל מקרה של נזק או אובדן הנובע‬
‫מסיבה כלשהי‪ ,‬לרבות‪ ,‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬כתוצאה משיטפונות‪ ,‬רוחות‪,‬‬
‫סערות‪ ,‬שלגים וכיוב' יהיה על הקבלן לתקן את הנזק ו‪8‬או האובדן על‪-‬חשבונו הוא ללא כל‬
‫דיחוי ולגרום לכך שעם מתן טופס סיום העבודות יימצא הכל במצב תקין וראוי לשימוש‬
‫ומתאים בכל פרטיו להוראות חוזה זה‪ ,‬ולשביעות רצון החברה‪ .‬הוראות סעיף זה יחולו גם‬
‫על כל נזק שייגרם על‪-‬ידי הקבלן ו‪8‬או קבלני המשנה ו‪8‬או עובדיהם ו‪8‬או צד שלישי כלשהו‬
‫תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על‪-‬ידם בתקופת הבדק‪.‬‬
‫ב‪ .‬בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על‪-‬פי פרק זה‪ ,‬רשאית וזכאית החברה לקבל‬
‫מהקבלן‪ ,‬לפי דרישתה הראשונה בכתב‪ ,‬פיצויים מתאימים עבור נזקים שלא תוקנו במועד‬
‫שקבעה החברה ועבור נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו‬
‫ו‪8‬או שאינם ניתנים לתיקון‪ ,‬והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על‪-‬ידי החברה וקביעותיה‬
‫תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור‪.‬‬
‫‪ .62‬אחריות לגוף או לרכוש‬
‫א‪ .‬הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל נזק ו‪8‬או אבדן ו‪8‬או חבלה ו‪8‬או תאונה מכל מין וסוג‬
‫שהוא‪ ,‬לרבות נזק גוף ו‪8‬או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו‪8‬או אגוד‪ ,‬לרבות החברה ו‪8‬או לכל‬
‫רשות עירונית או ממשלתית ו‪8‬או לקבלנים האחרים ו‪8‬או לכל מבנה המצוי במתחם‬
‫העבודה ו‪8‬או כל מבנה המצוי מחוץ למתחם העבודה ו‪8‬או לכל צד שלישי אחר ו‪8‬או‬
‫לרכושם של כל אחד מאלה‪ ,‬כתוצאה ישירה ו‪8‬או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן‬
‫ו‪8‬או על ידי עובדיו ו‪8‬או שלוחיו ו‪8‬או קבלני משנה המועסקים על ידו ו‪8‬או כתוצאה מכל‬
‫מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו‪8‬או עובדיו ו‪8‬או שלוחיו ו‪8‬או קבלני המשנה שלו‪ ,‬בין‬
‫בתקופת ביצוע העבודה ובין בתקופת הבדק‪ .‬הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו‪8‬או פיצוי ו‪8‬או‬
‫תשלום ו‪8‬או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו‪8‬או יחולו עקב כל מעשה ו‪8‬או מחדל‬
‫כאמור ו‪8‬או כתוצאה מהם‪ .‬כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת‬
‫מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו‪8‬או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו‬
‫כאמור לחברה ו‪8‬או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות בתקופת הבדק‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪ .18‬אחריות לעובדים ולשלוחים‬
‫א‪ .‬הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו‪8‬או המועסקים על ידו ו‪8‬או‬
‫הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או‬
‫לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי‬
‫ביצוע העבודות לרבות במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק‪ ,‬והוא פוטר בזאת את‬
‫החבר ה מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו‪ ,‬לרבות נזק שנגרם לאדם המספק‬
‫שירותים‪ ,‬חומרים או מוצרים‪ ,‬קבלני משנה ועובדיהם‪ ,‬ספקים ועובדים עצמאיים הן של‬
‫הקבלן והן של קבלני המשנה‪ .‬החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה‬
‫הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה‪ ,‬כאמור‪ ,‬עד אשר‬
‫ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה‪.‬‬
‫‪ .11‬אחריות לרכוש ציבורי‬
‫א‪ .‬הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו‪8‬או קלקול שיגרם לכביש‪ ,‬דרך‪ ,‬מדרכה‪ ,‬שביל‪ ,‬רשת מים‪,‬‬
‫ביוב‪ ,‬תיעול‪ ,‬חשמל‪ ,‬טל"כ‪ ,‬טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על‬
‫קרקעיים ו‪8‬או תת‪-‬קרקעיים וכיו"ב‪ ,‬תוך כדי ביצוע העבודות‪ ,‬בין שהנזק ו‪8‬או הקלקול‬
‫נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות‪ .‬הקבלן יתקן את‬
‫הנזקים ו‪8‬או הקלקולים כאמור על חשבונו‪ ,‬באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של‬
‫החברה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור‪ .‬על‬
‫הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת‪-‬‬
‫קרקעיים העוברים במתחם העבודות‪.‬‬
‫‪ .16‬פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.6‬‬
‫הקבלן פוטר את החברה ו‪8‬או את עובדיה ו‪8‬או מי מטעמה לכל אבדן ו‪8‬או נזק שהוא‬
‫באחריותו כאמור בהסכם זה‪ ,‬לרבות האמור בסעיפים קטנים (א'‪-‬ה') לעיל ו‪8‬או על‪-‬פי כל‬
‫דין‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים‪,‬‬
‫האובדן‪ ,‬החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על‪-‬פי החוזה ו‪8‬או על‪-‬פי כל דין‪,‬‬
‫ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים קטנים (א'‪-‬ה')‬
‫לעיל‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מכל האמור לעיל‪ ,‬בנוסף יהא הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי‪ ,‬במידה‬
‫שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין ו‪8‬או לפי כל חוק ו‪8‬או דין אחר‪,‬‬
‫לנזקים שיגרמו תוך כדי ביצוע החוזה ובקשר לביצועו‪ .‬אם החברה תחויב לשלם לצד‬
‫שלישי פיצויים כלשהם‪ ,‬מתחייב הקבלן להחזיר לחברה את הסכום שישולם על‪-‬ידו ואת‬
‫אותו סכום יראו‬
‫כחוב המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה‪ ,‬והחברה תהיה רשאית לנכות חוב זה מכל סכום‬
‫שיגיע לקבלן ממנו בכל זמן שהוא או לגבותו בכל דרך אחר‪.‬‬
‫בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬ישפה ו‪8‬או יפצה הקבלן את החברה בגין כל נזק שיגרם‬
‫לו עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו‪8‬או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו‪8‬או עקב‬
‫שימוש בחומרים או אביזרים לקויים‪ .‬אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של‬
‫רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת ההסכם‪.‬‬
‫שום אדם או גוף מאוגד הפועל מזמן לזמן בשמה או מטעמה של החברה בכל העניינים‬
‫המפורטים או הנוגעים להסכם זה או לביצועו או לאופן ביצועו‪ ,‬לא יישא בשום אחריות‬
‫אישית כלפי הקבלן והקבלן מוותר מראש על כל העלאת תביעה ו‪8‬או דרישה נגד הנ"ל‪,‬‬
‫הנובע מהעניינים כמפורט לעיל‪ .‬מובהר‪ ,‬כי כל מתן היתר ו‪8‬או הרשאה על‪-‬ידי החברה‬
‫ו‪8‬או מי מטעמה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו כאמור בהסכם זה ו‪8‬או על‪-‬פי כל דין‪,‬‬
‫ולא יהיה בכך כדי להטיל על החברה ו‪8‬או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות‬
‫או איכות עבודות התכנון ו‪8‬או התכניות ו‪8‬או הביצוע‪.‬‬
‫בנוסף ומבלי לגרוע מאמור לעיל‪ ,‬על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק‬
‫לביטוח לאומי וכל צווים‪ ,‬תקנות וכו' שהותקנו לפי החוק הנ"ל ומבלי לפגוע הכלליות‬
‫האמור לעיל‪ ,‬באופן שכל עובדיו‪ ,‬שליחיו ומשמשיו שיהיו מועסקים בביצוע העבודות‪,‬‬
‫יהיו בכל עת‪ ,‬במשך כל תקופת ביצוע העבודות‪ ,‬זכאים לכל הזכויות שעל‪-‬פי החוק הנ"ל‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪ .0‬הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה‪,‬‬
‫מכל עילה שהיא‪ ,‬שתוגש‪ ,‬אם ומיד כאשר תוגש‪ ,‬על‪-‬ידי כל אדם‪ ,‬בלי יוצא מן הכלל‪,‬‬
‫נגדם ו‪8‬או נגד מי מהם ו‪8‬או כנגד כל מי מעובדיהם‪ ,‬שלוחיהם ושולחיהם‪ ,‬בגין כל‬
‫תאונה‪ ,‬חבלה או נזק המפורט בחוזה‪ ,‬ו‪8‬או קבוע בכל דין‪ ,‬לרבות שכ"ט עו"ד‬
‫וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה במלואן‪.‬‬
‫‪ .2‬כמו כן‪ ,‬הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב‪ ,‬את‬
‫החברה ו‪8‬או עובדיה ו‪8‬או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו‪8‬או לחובת מי‬
‫מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי להם ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור‪,‬‬
‫הנזקים הנזכרים בהסכם‪ ,‬לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד‪ .‬החברה תיתן לקבלן‬
‫הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה‪.‬‬
‫‪ .01‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא‬
‫כנגד החברה ו‪8‬או עובדיה ו‪8‬או מי מטעמה צו מאת בית המשפט‪ ,‬יהיה הקבלן אחראי‬
‫לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק‪ ,‬בין ישיר ובין עקיף‪ ,‬וזאת מבלי לגרוע מחובתו‬
‫של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי‬
‫שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בין הוצאת הצו הנ"ל‪,‬‬
‫או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל‪.‬‬
‫‪ .00‬מבלי לגרוע מן האמור לעיל‪ ,‬מתחייב הקבלן לבוא‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬בנעלי החברה ו‪8‬או‬
‫עובדיה ו‪8‬או שלוחיה ו‪8‬או כל הבא מטעמה‪ ,‬במידה שכולם ו‪8‬או אחד מהם יתבעו‬
‫בגין נזק כלשהו בהסכם זה ו‪8‬או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה‬
‫כאמור והכל לפי קביעת החברה ועל פי שיקול דעתה המוחלט‪.‬‬
‫‪ .04‬הקבלן מצהיר בזאת‪ ,‬כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד‬
‫החברה ו‪8‬או מי מטעמה כאמור‪ ,‬הינו מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור‪,‬‬
‫בין שנתבקשה על‪-‬ידי החברה ו‪8‬או מי מטעמה ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב‬
‫הקבלן כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור‪ ,‬מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או‬
‫פשרה אשר החברה תמצא לנכון לעשותו על‪-‬פי שיקול דעתה המוחלט ולשאת‬
‫בתשלומים‪.‬‬
‫‪ .00‬בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים לפי הסכם זה‪ ,‬רשאית וזכאית החברה‬
‫לקבל מאת הקבלן‪ ,‬לפי דרישה ראשונה בכתב‪ ,‬פיצויים מלאים עבור נזקים שלא‬
‫תוקנו במועד שקבעה החברה ו‪8‬או עבור נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה‬
‫המוחלט שלא יתוקנו ו‪8‬או שאינם ניתנים לתיקון‪ ,‬והכל בסכום או בסכומים שיקבעו‬
‫על ידי החברה וקביעותיה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור‪.‬‬
‫‪ .02‬מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהסכם זה‪ ,‬החברה תהיה רשאית לתקן בעצמה‬
‫ו‪8‬או באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על‬
‫חשבון הקבלן‪ ,‬והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים‬
‫בתוספת ‪ 41%‬הוצאות כלליות של החברה‪.‬‬
‫‪ .05‬כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו‪ ,‬לפי הוראות פרק זה‪ ,‬והחברה חויבה כדין‬
‫לשלמו‪ ,‬תהיה החברה רשאית‪ ,‬מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על‪-‬פי הסכם זה ו‪8‬או על‪-‬‬
‫פי כל דין‪ ,‬לגבותו ו‪8‬או לנכותו מכל סכום המגיע ו‪8‬או שיגע לקבלן מאת החברה בכל‬
‫זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫‪ .11‬ביטוח על ידי הקבלן‬
‫א‪ .‬מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה‪ ,‬יערוך הקבלן ויחזיק בידיו במשך כל‬
‫תקופת חלותו של הסכם זה וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו‪ ,‬את הבטוחים לפי‬
‫שיקול דעתו‪ ,‬ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על‬
‫קיום ביטוח עבודות קבלניות המצורף כנספח ד'‪( ,‬להלן‪" :‬טופס האישור על קיום ביטוח‬
‫עבודות קבלניות")‪.‬‬
‫‪ .0‬עם חתימת הסכם זה וכתנאי מוקדם לתחילת עבודתו ולתשלום שכרו ימציא קבלן‬
‫לחברה את טופסי האישור על קיום ביטוחים‪ ,‬כשהם חתומים על‪-‬ידי חברת הביטוח‬
‫מטעמו ולשביעות רצון החברה‪ .‬הקבלן ישוב ויציג‪ ,‬מידי שנה‪ ,‬במשך חלותו של הסכם‬
‫זה את טופסי האישור על קיום ביטוחים‪ ,‬וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי‬
‫מהחברה המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים מהווה תנאי מהותי בהסכם‪.‬‬
‫‪ .4‬מוסכם כי אם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי הקבלן והקבלן לא יערך את‬
‫הביטוחים שעליו לבצע לפי הסכם זה ו‪8‬או לא יאריך אותם כנדרש‪ ,‬תהיה החברה‬
‫רשאית‪ ,‬אך לא חייבת‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ ,‬לערוך את הביטוחים כאמור‪ ,‬כולם או‬
‫מקצתם‪ ,‬על חשבונו של הקבלן בתוספת דמי תקורה בשיעור של ‪ ,05%‬מבלי שיהיה‬
‫בכך בכדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו‪8‬או על מי מטעמה או לפטור את קבלן‬
‫מאחריות כלשהי המוטלת עליהם על פי הסכם זה ו‪8‬או על פי כל דין‪ .‬הקבלן ישפה את‬
‫החברה‪ ,‬מיד עם דרישתה הראשונה‪ ,‬בכל סכום ששילמה החברה כדמי ביטוח עבור‬
‫הקבלן כאמור‪ ,‬וסכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע לחברה מאת הקבלן על פי‬
‫הוראות הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .0‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬מתחייב הקבלן להמציא לחברה אישור על קיום‬
‫ביטוחים חליפי‪ ,‬חתום בידי מבטחיו‪ ,‬בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול‬
‫הביטוחים או חלקם ו‪8‬או על אי חידושם‪ .‬האישור החליפי יכלול את כל הביטוחים‬
‫המפורטים לעיל וכן את כיסוי אחריותו המקצועית של הקבלן בקשר עם ביצוע‬
‫העבודות מתחילתם‪.‬‬
‫‪ .2‬הקבלן מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסות‬
‫הביטוח הנ"ל תהינה בתוקף מלא‪ .‬וכן יהיה אחראי לתשלום השתתפויות עצמיות‬
‫במקרה נזק‪.‬‬
‫‪ .5‬הקבלן לבדו יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם‬
‫מוטלת עליו מכוח סעיפי הסכם זה‪ ,‬ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות‬
‫העצמית הקבועה בפוליסות‪.‬‬
‫‪ .2‬אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו‪8‬או סעד ו‪8‬או תרופה‬
‫המוקנים לחברה כנגד הקבלן על פי ההסכם ועל פי דין‪ ,‬ואין בהם כדי לשחרר את‬
‫הקבלן מהתחייבויותיו לפי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .6‬מובהר‪ ,‬כי הביטוחים שפורטו לעיל‪ ,‬הינם דרישת מינימום‪ .‬הקבלן רשאי לערוך‬
‫ביטוחים נוספים ו‪8‬או לערוך את הביטוחים הנ"ל בכיסוי נרחב יותר‪ ,‬ובכל הפוליסות‬
‫שיערוך על‪-‬פי הסכם זה‪ ,‬תיכלל החברה כמבוטחת נוספת‪ ,‬לרבות סעיף אחריות צולבת‬
‫וייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף של חברת הביטוח כלפי החברה ועובדיה‪ ,‬למעט‬
‫כלפי מי שגרם לנזק בזדון"‪.‬‬
‫הפרת סעיף ‪ 18‬על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ .14‬ערבות ביצוע‬
‫א)‬
‫ב)‬
‫ג)‬
‫ד)‬
‫להבטחת קיום כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה‪ ,‬ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימתו על‬
‫הסכם זה‪ ,‬ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסך של ‪ ₪ 0,011,111‬כולל מע"מ‬
‫(להלן‪" :‬ערבות הביצוע") עפ"י הנוסח המצורף להסכם זה כנספח ו'‪ .‬ערבות הביצוע תהיה‬
‫בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ועד ‪ 21‬יום לאחר סיומה או עד גמר כל העבודות‬
‫המתבצעות מכח הסכם זה‪ ,‬עפ"י המאוחר מביניהם‪.‬‬
‫בתום התקופה האמורה בס"ק א' לעיל‪ ,‬תחזיר החברה לקבלן את ערבות הביצוע‪ ,‬וזאת‬
‫מבלי לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט הערבות כמפורט בס"ק ד' להלן‪ ,‬ומבלי לגרוע מכל‬
‫סעד או תרופה הקיימים לחברה מכח כל דין או הסכם‬
‫סכום ערבות הביצוע יהיה צמוד למדד מחירי הבניה על פי מדד הבסיס‪ ,‬כקבוע בנספח ו'‪.‬‬
‫הערבות תהא ניתנת למימוש תוך ‪ 6‬ימים מדרישתה ע"י החברה‪ ,‬ללא הגבלות ו‪8‬או התניות‬
‫כלשהן‪ .‬המנהל יחליט‪ ,‬עפ"י שיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬אם יש מקום לממש הערבות‪ ,‬כולה או‬
‫מקצתה‪.‬‬
‫‪ .10‬סיום העבודה ומסירתה‬
‫א‪ .‬עם גמר העבודה כמפורט בלוח הזמנים‪ ,‬ידווח הקבלן למפקח על סיום העבודה ומוכנותו‬
‫למסור את העבודה למזמין‪.‬‬
‫המפקח והחברה‪ ,‬יבדקו את ביצוע העבודה‪ .‬לאחר בדיקתם יפרט המפקח בפני הקבלן‬
‫בכתב‪ ,‬ברשימה שתיחתם על ידו ועל ידי הקבלן את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה‬
‫ושיש לתקנם ו‪8‬או שינויים שהינו מעוניין שיבוצעו בעבודה‪.‬‬
‫הקבלן יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה‪,‬‬
‫לשביעות רצונו של המפקח‪ .‬לאחר תיקון כל הליקויים להנחת דעתו של המפקח‪ ,‬מסירת‬
‫העבודות לחברה וקבלת אישור מן החברה שהעבודות התקבלו ללא כל הסתייגויות‪ ,‬ייתן‬
‫המפקח לקבלן אישור בכתב על השלמת העבודה‪.‬‬
‫ב‪ .‬זכותו של הקבלן לקבלת התמורה בעבור העבודה שבוצעה על ידו‪ ,‬תהא כפופה למתן‬
‫אישורו של המפקח ושל החברה כמפורט בס"ק א' לעיל‪.‬‬
‫ג‪ .‬הופסקה העסקת הקבלן והעבודה מכוח סמכותה של החברה‪ ,‬או מחמת כל סיבה אחרת‬
‫שהיא‪ ,‬יחולו הוראות ס” ק א' לעיל והפרוצדורה הקבועה בו בשינויים המחויבים גם ביחס‬
‫למקרה כגון זה‪.‬‬
‫ד‪ .‬עם גמר העבודה יפנה הקבלן את האתר מכל ציודו וחפציו‪ ,‬וידאג על חשבונו להשבת‬
‫המצב במקום ביצוע העבודה לקדמות ו‪8‬או לשלמות ו‪8‬או לתקינות‪ ,‬לפי העניין ובשינויים‬
‫המתחייבים מהקמת הפרויקט‪ ,‬ובכלל זה יתקן כל נזק אשר נגרם לכבישים‪ ,‬ריצוף‪,‬‬
‫שוחות‪ ,‬פיתוח מסוגים שונים ‪ ,‬גדרות‪ ,‬שטחי גינון או כל מתקן או פרט אחר במקום ביצוע‬
‫העבודה על פי הנחיות המפקח‪.‬‬
‫במעמד מסירת העבודה על הקבלן למסור תוכנית לאחר ביצוע ממחושבת‪ ,‬הכוללת דיסקט‬
‫ותוכנית המודפסת בארבעה עותקים כמפורט‪.‬‬
‫‪ .12‬תעודת גמר‬
‫א) לאחר השלמת ביצוע העבודה ואישורה‪ ,‬בהתאם לאמור בס"ק א' לעיל‪ ,‬ולאחר פינוי כלי‬
‫העבודה והחומרים מן האתר והשבת החזקה בו לידי החברה‪ ,‬לשביעות רצון החברה‪8‬‬
‫המהנדס‪ ,‬יחתום הקבלן על הצהרות למפקח‪ ,‬למהנדס החברה‪ ,‬בהן הוא מצהיר כי העבודה‬
‫בוצעה בהתאם למפרטים ולתוכניות‪ .‬נוסח ההצהרות מצ"ב להסכם זה כנספח יג'‪.‬‬
‫ב) לאחר חתימה על ההצהרות האמורות בס"ק ה'‪ ,‬יוציא המהנדס לקבלן "תעודת גמר" בה‬
‫יצוין תאריך השלמת העבודה ע"י הקבלן‪.‬‬
‫ג) מובהר בזאת כי אין באישורו של המהנדס או המפקח או כל גורם אחר‪ ,‬של או מטעם‬
‫החברה בכדי‪:‬‬
‫‪ )0‬לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי או החברה או עובדיה‪.‬‬
‫‪ )4‬ליצור אחריות כל שהיא של החברה או שלוחה כלפי הקבלן‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪ .10‬תקופת הבדק‬
‫א) בסעיף זה ולעניין ההסכם "תקופת הבדק" ‪ -‬התקופה שתחילתה ביום סיום העבודה‬
‫ומסירתה לחברה ללא הסתייגויות והוצאת "תעודת גמר" ע"י החברה וסיומה כעבור ‪42‬‬
‫חודשים‪.‬‬
‫ב) עם תחילת תקופת הבדק הקבלן ימציא ערבות בדק כמפורט בנספח ח' להסכם‪.‬מודגש‬
‫שהחשבון הסופי בגין ביצוע העבודה לא ישולם ללא המצאת תעודת הבדק ע"י הקבלן‪.‬‬
‫ג) כל ליקוי‪ ,‬קלקול או חוסר שיתגלו במהלך תקופת הבדק בעבודה הנובעים‪ ,‬לדעת המפקח‪,‬‬
‫משימוש בחומרים ירודים ו‪8‬או בלתי מתאימים או מביצוע שלא עפ"י התכניות‪ ,‬המפרטים‬
‫ו‪8‬או ההסכם‪ ,‬או הנובעים מכל סיבה שהמפקח יראה את הקבלן כאחראי לה‪ ,‬יתוקנו ו‪8‬או‬
‫יושלמו ע"י הקבלן ועל חשבונו‪ ,‬תוך ‪ 20‬שעות‪,‬כולל החלפת חומרים פגומים ‪ ,‬כפי שיקבע‬
‫ע"י המפקח בהודעה בכתב‪.‬‬
‫ד) לחילופין תוכל החברה לבצע עבודות תיקון בעצמה‪ ,‬על חשבון הקבלן ולגבות את הסכומים‬
‫מן הקבלן או לנכותם מסכומים המגיעים לקבלן החברה עפ"י כל דין או הסכם‪.‬‬
‫ה) החברה רשאית גם לוותר על התיקונים האמורים‪ ,‬ולחייב את הקבלן בסכום שיקבע ע"פ‬
‫שיקול דעת המהנדס כשווה לערך התיקונים הדרושים‪.‬‬
‫ו) בחלוף תקופת הבדק‪ ,‬ולאחר שמילא הקבלן את כל דרישות המפקח‪ ,‬שהועברו אליו במהלך‬
‫תקופה זו‪ ,‬יוציא המפקח לקבלן תעודת סיום כי הקבלן עמד בעבודות הבדק הנדרשות‬
‫במהלך תקופת הבדק האמורה‪ .‬תעודת הסיום תהווה אסמכתא להחזרת ערבות הבדק‪.‬‬
‫ז) מובהר בזאת כי אין באישור כאמור בס"ק בכדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות המוטלת‬
‫עליו מכוח ההסכם או ע"פ כל דין או נוהג‪.‬‬
‫ח) נתגלה פגם בעבודה תוך ‪ 5‬שנים אחר גמר תקופת הבדק‪ ,‬הנובע מביצוע העבודה שלא‬
‫בהתאם לתנאי החוזה‪ ,‬יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו‪ ,‬תוך‬
‫פרק זמן קצוב כפי שיקבע ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויים‬
‫לחברה‪.‬‬
‫ט) על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני תום מועד תקופת הבדק והאחריות על‬
‫כוונתו למסור את העבודה‪ .‬לא עשה כן או העבודה נמצאה שאיננה כשירה למסירה‪ ,‬יידחה‬
‫מועד גמר תקופת הבדק עד למועד בו יימסר המתקן והעבודה למזמין לשביעות רצונו‬
‫המלאה‪.‬‬
‫‪ .10‬אחריות מורחבת לציוד אלקטרו מכני לוחות חשמל ואביזרים שסופקו‬
‫הקבלן ייתן אחריות מוגדלת למשך שלוש שנים לכל הציוד והאביזרים ואביזרי הבקרה‬
‫שסופקו ; הכוונה לציוד ואביזרים; משאבות‪ ,‬מגוב מכני‪ ,‬דחסן‪ ,‬מסוע‪ ,‬מנועים‪ ,‬אביזרי‬
‫בקרה‪ ,‬מד ספיקה אלקטרומגנטי‪ ,‬מגופים‪ ,‬אל חוזרים‪ ,‬שסתומי אויר‪ ,‬מגופים‬
‫הידראוליים וכו'‪ ,‬בלוחות החשמל‪ :‬בקרים‪ ,‬מתנעים‪ ,‬משני תדר‪ ,‬מוני שעות עבודה וכו'‪,‬‬
‫כל אביזר או ציוד שהותקן ע"י הקבלן‪.‬‬
‫האחריות תהיה מוחלטת וכל תקלה‪ ,‬שבר‪ ,‬תפקוד לקוי וכו' של הציוד‪ ,‬האביזרים וכו'‬
‫יתוקנו על ידו ללא דיחוי‪ .‬תחילת תקופת האחריות; מיום קבלת המתקן ללא‬
‫הסתייגויות ע"י המזמין וחתימה על תעודת הגמר‪.‬‬
‫עבור האחריות המוגדלת כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי‬
‫היחידה השונים‬
‫‪44‬‬
‫‪ .12‬ביטול ההסכם ותוצאותיו‬
‫מוסכם בין הצדדים כי החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים‪:‬‬
‫‪ .0‬הקבלן הסב‪ ,‬העביר או שעבד את ההסכם או מקצתו‪ ,‬לאחר או העסיק קבלן משנה לצורך‬
‫ביצוע העבודות נשואות הסכם זה‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬ללא קבלת אישור המנהל בכתב ומראש‪.‬‬
‫‪ .4‬התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה לחברה לפני חתימת הסכם‬
‫זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום על הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .0‬הגיעו לידי החברה הוכחות להנחת דעתה שנותן השירות ו‪8‬או אדם בשמו של נותן השירות‪,‬‬
‫נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד‪ ,‬מענק‪ ,‬דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או‬
‫לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם‪.‬‬
‫‪ .2‬הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי נותן‬
‫השירות‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬והעיקול או הפעולה כאמור לא הופסקו או הוסרו לחלוטין בתוך‬
‫שבעה ימים ממועד ביצועם‪.‬‬
‫‪ .5‬מונה לקבלן כונס נכסים זמני או קבוע ו‪8‬או נאמן ו‪8‬או הוכרז כפושט רגל מכח כל דין‪ .‬או ‪-‬‬
‫במידה והינו תאגיד ‪ -‬ניתן נגד הקבלן צו הקפאת הליכים‪ ,‬צו כינוס נכסים לגבי נכסיו‪,‬‬
‫כולם או חלקים‪ ,‬או נתקבלה בידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק‬
‫או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם‪ ,‬או חלקם‪ ,‬או שהוא‬
‫פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף ‪ 400‬לפקודת החברות‬
‫(נוסח חדש) תשמ"ג – ‪.0200‬‬
‫‪ .2‬נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום‪ ,‬או הורשע‬
‫בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון‪.‬‬
‫‪ .6‬הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה‪ ,‬בלקיחת שוחד‪ ,‬או בכל מעשה מרמה‪.‬‬
‫‪ .0‬הוכח לחברה כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית‪ ,‬כספית‪,‬‬
‫טכנית‪ ,‬או מכל סיבה אחרת‪.‬‬
‫‪ .2‬הקבלן הינו שותפות ואחד מן השותפים נפטר או הוכרז פושט רגל או מונה לו כונס נכסים‬
‫או הוכרז פסול דין וזאת אף אם השותפות לא פורקה‪.‬‬
‫לעניין סעיף זה "שותפות" ‪ -‬לרבות חברה שהיא מעין שותפות או שותפות לא רשומה‪.‬‬
‫אלא שמובהר בזאת‪ ,‬כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת‬
‫רשימה סגורה‪ ,‬וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות החברה לבטל ההסכם מכח כל עילה‬
‫שבדין‪ ,‬ובכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן‪.‬‬
‫בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו‪8‬או מכח כל דין או הסכם‪ ,‬תחולנה ההוראות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫‪ )0‬זכויותיה של החברה‪ ,‬חובותיו של הקבלן והבטחונות מטעמו לא יפגעו‪ ,‬כל אלה‬
‫יישארו בתוקפם המלא‪ ,‬כאילו לא בוטל ההסכם‪.‬‬
‫‪ )4‬החברה תוכל לחלט את פיקדון הערבות של הקבלן ו‪8‬או לדרוש את תשלומי‬
‫הביטוחים למטרת השלמת האמור בהסכם זה‪.‬‬
‫‪ )0‬החברה תהא רשאית לעכב בידיה כל מיטלטלין השייכים לקבלן והמצויים ברשותו‬
‫וזאת עד מילוי מלוא מחויבויותיו מכח ההסכם‪ .‬האמור בסעיף זה אינו בא על מנת‬
‫לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים המגיעים לחברה עפ"י כל דין או הסכם‪.‬‬
‫הודיעה החברה לקבלן על ביטול ההסכם מחמת הפרתו ע"י הקבלן ולרבות עפ"י האמור‬
‫לעיל‪ ,‬יהא הקבלן זכאי לקבל אך ורק תשלומים בגין העבודות אשר בוצעו על ידו בפועל‬
‫עד להודעת החברה כאמור‪ ,‬וזאת בניכוי כל ההוצאות והנזקים שנגרמו ו‪8‬או יגרמו לחברה‬
‫עקב הפרת ההסכם ע"י הקבלן‪ ,‬לרבות פיצויים מוסכמים‪.‬‬
‫קבע בית משפט מוסמך כי משתתף אחר ולא הקבלן הוא הזוכה במכרז (להלן‪" :‬הזוכה‬
‫המאוחר")‪ ,‬יבוטל הסכם זה‪ ,‬והקבלן מתחייב לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה‬
‫המאוחר‪ .‬במקרה כזה לא יהא זכאי הקבלן לכל פיצוי או תשלום מאת החברה‪ ,‬פרט‬
‫לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל‪.‬‬
‫למען הסר ספק מובהר כי לקבלן לא תעמוד כל טענה ו‪8‬או תביעה ו‪8‬או דרישה כלפי‬
‫החברה‪ ,‬בגין ההליך שבוצע‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ .48‬עיסוק בהרשאה וניהול ספרים‬
‫א‪ .‬הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף‪ ,‬תשל"ו ‪-‬‬
‫‪.1975‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן ינהל ספרים כדין ויפעל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי כל דין כלפי‬
‫שלטונות המס ובכלל‪ ,‬וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה‪.‬‬
‫ג‪ .‬הקבלן ינהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו‪ ,‬יפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי‬
‫הדין וימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם‪.‬‬
‫ד‪ .‬במעמד חתימתו של ההסכם ו‪8‬או סמוך לכל שנת כספים חדשה‪ ,‬ימציא הקבלן לחברה‬
‫אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי‪ .‬מוסכם בזאת כי במידה ולא‬
‫יומצא לחברה אישור כאמור במועד‪ ,‬לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר מהחברה בגין סכומי‬
‫ניכוי שנוכו מהתמורה בהעדר אישור כאמור‪ ,‬וזאת על אף שהמציא אישור לאחר מכן‪.‬‬
‫‪ .41‬פרשנות‬
‫א‪ .‬במקרה של סתירה‪ ,‬בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך‬
‫אחר מהמסמכים המהווים את ההסכם‪ ,‬אשר לא נמצא לה פתרון בהוראותיו של סעיף ‪(0‬ג)‬
‫לעיל‪ ,‬יכריע המנהל בשאלה איזו הוראה מבין ההוראות תהא עדיפה על רעותה‪( ,‬אשר על‬
‫כן יש לנהוג על פיה)‪ .‬הכרעת המנהל תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור‪.‬‬
‫ב‪ .‬גילה הקבלן סתירה בין הוראות ההסכם או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך‬
‫ממסמכי ההסכם או מסמך אחר הנוגע לו יפנה מיד למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג‪.‬‬
‫ג‪ .‬הנחיות המנהל יינתנו לקבלן בכתב תוך שבעה ימים מיום קבלת הפניה‪ .‬מובהר בזאת כי‬
‫ההכרעה בעניינים המפורטים לעיל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי בידי המנהל וכי‬
‫הקבלן יהא מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה‪.‬‬
‫‪ .46‬ויתור‬
‫א) ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע‬
‫מכח דין או הסכם לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור‬
‫כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור‪.‬‬
‫ב) כל ויתור‪ ,‬ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש‬
‫ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה‪.‬‬
‫‪ .41‬הפרה יסודית‬
‫הוראות סעיפים ‪ 04 ,00 ,01 ,42 ,40 ,46 ,42 ,45 ,42 ,41 ,02 ,00 ,06, 00 ,0 ,6 ,2 ,5 ,0‬להסכם‬
‫זה הינן בבחינת תנאים עיקריים בהסכם‪ ,‬והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם‪.‬‬
‫‪ .44‬סמכות שיפוט‬
‫לבתי המשפט בעיר באר שבע‪ ,‬ולהם בלבד‪ ,‬תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר‬
‫להסכם זה‪.‬‬
‫‪ .40‬כתובות והודעות‬
‫א) כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם‪.‬‬
‫ב) כל מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים‪ ,‬וכל‬
‫מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור‪ ,‬יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום ‪64‬‬
‫שעות מתאריך המשלוח‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫מורשה החתימה בשם החברה‪:‬‬
‫מורשה החתימה בשם הקבלן‪:‬‬
‫‪46‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫פרק ‪ – 88‬כללי‬
‫‪88.81‬‬
‫נספח א'‬
‫המפרט המיוחד‬
‫מבוא‬
‫מפרט מיוחד זה בא להשלים‪ ,‬להוסיף או לשנות את פרק ‪ 11‬או פרקים רלבנטיים אחרים‬
‫מפרט הכללי‪.‬‬
‫‪ 88.86‬תאור העבודה‬
‫העבודה במכרז‪8‬חוזה זה מתייחסת לביצוע עבודות הרחבת מכון השאיבה לביוב באופקים כולל‬
‫הרחבת המבנה‪ ,‬תוספת ציוד אלקטרו – מכאני‪ ,‬צנרת ואביזרים וכו' כמפורט באופן כללי להלן‬
‫ובהרחבה בכל מסמכי המכרז שלהלן‪:‬‬
‫העבודה כוללת בין היתר‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫חפירה לעומק כ‪ 2.1-‬מ' סמוך למבנה קיים כולל ביצוע דיפון בכלונסאות לעומק כ‪ 41-‬מ'‬
‫לצורך ביצוע החפירה ולצורך בניית הרחבה לתחנת השאיבה‪.‬‬
‫ביצוע מבנה חדש להתקנת שתי צימדות שאיבה חדשות הכולל בור רטוב בעומק כ‪ 0.2-‬מ'‪,‬‬
‫מפלס ביניים ומפלס ‪ 1.11‬לצנרת ‪,‬אביזרים וחדר חשמל‪ ,‬סה"כ שטח בנוי בשלושה מפלסים‬
‫‪,‬כ‪ 501-‬מ"ר‬
‫ציוד אלקטרומכני חדש‪ :‬שלוש משאבות צנטריפוגליות לביוב לספיקה של כ‪ 511-‬מק"ש‬
‫לגובה של כ‪ 041-‬מ' כ"א מגוב מכני חדש אנכי‪ ,‬לספיקה של כ‪ 0111-‬מק"ש‪ ,‬דחסן וכו'‬
‫צנרת ‪ ,‬אביזרים ‪ ,‬מד ספיקה אלקטרומגנטי‬
‫מונורייל קורה במבנה החדש‬
‫מונורייל גשר ( עובד על ציר ‪ X‬ו‪ )Y -‬חדש במבנה מכון השאיבה הקיים‬
‫מערכת לטיפול בריחות במכון הישן ובמבנה החדש‪ -‬מערך טיפול ביולוגי בריחות‪ ,‬מפוחים‪,‬‬
‫תעלות יניקה‪ ,‬סגירת פתחים וכיסוי תעלות לצמצום כמות האוויר המטופל וכו'‬
‫עבודות חשמל כולל לוחות חשמל‪ ,‬חווט‪ ,‬בקרה‪ ,‬חיבור חדר החשמל החדש לחדר החשמל‬
‫הישן וכו' כמפורט במפרט הטכני לעבודות חשמל ובקרה‪.‬‬
‫עבודות שיפוץ במבנה הישן כולל תיקוני בטונים‪ ,‬צביעה‪ ,‬טיפול בצנרת‪ ,‬החלפת מגופים‪ ,‬אל‪-‬‬
‫חוזרים‪ ,‬תוספת מגופים חשמליים ‪,‬עבודות מסגרות וכו'‬
‫עבודות פיתוח סביב המכון ובחצר המכון‬
‫טיפול בשסתומי אוויר קיימים על קו הסניקה מהמכון עד למט"ש באר שבע ותוספת‬
‫מערכת של אל חוזרים באמצע הקו למניעת הלם מים וכו'‪.‬‬
‫אביזרי פיקוד ובקרה על מערך השאיבה כולל מדי לחץ‪ ,‬מתמרי לחץ‪ ,‬מיקרוסוויצים וכו'‬
‫מערך העברת התראות מהציוד החדש משולב עם המערכת הישנה מבוסס ‪IPNP‬‬
‫עבודות שונות כמפורט במפרט הטכני ובכתבי הכמויות יש לאשר את המערכת ע"י יועץ‬
‫מערכות מידע ומחשוב של התאגיד ‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫‪88.81‬‬
‫פירוקים‬
‫לצורך ביצוע עבודות נשוא מכרז זה נדרשים פירוקים של ציוד‪ ,‬חלקי ציוד‪ ,‬צנרת‪.‬‬
‫אביזרים‪ ,‬אבזרי בקרה מסוגים שונים‪ ,‬תעלות אוורור וכו'‬
‫כמו כן נדרשת חציבה בבטונים‪ ,‬חיתוכים במסור דיסק‪ ,‬חיתוך ברזל זיון‪ ,‬פתיחת פתחים‬
‫בבטונים וכו'‪.‬‬
‫עבודות הפירוק כוללת פירוקים של צנרת‪ ,‬אביזרים‪ ,‬מגופים‪,‬ספחים‪ ,‬חיתוכים‪ ,‬סילוק‬
‫לאתר שפך מאושר‪ ,‬שימוש בציוד מיוחד לצורך פירוק ציוד‪ ,‬צנרת ואביזרים וכו'‬
‫שנדרשים לצורך התקנת הציוד‪ ,‬הצנרת והאביזרים החדשים לפי מסמכי המכרז‪.‬‬
‫עבור עבודות הפירוק העיקריות חציבה בבטון‪ ,‬חיתוכים וכו' ניתנו סעיפים בכתב‬
‫הכמויות ועבורם ישולם לפי המפורט בכתב הכמויות‪.‬‬
‫עבור ביצוע כל עבודות הפירוק שעבורן לא ניתנו סעיפים נפרדים בכתבי הכמויות אבל‬
‫נדרשות לצורך ביצוע מושלם של העבודה הן אם קבלו ביטוי בתכניות ומסמכי המכרז‬
‫והן אם לא‪ ,‬לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים‪.‬‬
‫‪88.84‬‬
‫המשך פעולת מכון השאיבה במהלך הביצוע‬
‫יחידות השאיבה החדשות למרות שמותקנות במבנה חדש ומשך רוב העבודה אין קשר‬
‫למכון השאיבה הקיים מהוות חלק ממכון שאיבה פעיל ויהיה צורך לשלב את הרחבת‬
‫המכון והציוד עם הציוד והצנרת במכון הקיים כולל חיבור למניפולד משותף‪ ,‬חיבור‬
‫לחדר החשמל הראשי של התחנה ולגנרטור וכו'‪ .‬מכון השאיבה הקיים סונק את כל שפכי‬
‫אופקים למט"ש באר שבע ליד שדה תימן ואין להפסיק את פעולת המכון במשך כל זמן‬
‫ביצוע עבודות השדרוג וההרחבה‪.‬‬
‫במידה ויהיה צורך לבצע עבודה שמחייבות הפסקת פעולת המכון הקיים או חיבור‬
‫למערכת החשמל ונדרשת הפסקת חשמל‪ ,‬הקבלן יתאם מראש עם המזמין וקבלן‬
‫האחזקה את מועד ואורך ההפסקה‪ ,‬יתאם ויקבל אישור מהמשרד להגנת הסביבה‬
‫לגלישה מוגבלת בזמן ורק לאחר אישור כל הגורמים יוכל לדומם את התחנה לצורך‬
‫ביצוע העבודות‪ .‬במידת הצורך הקבלן ינקוט באמצעים זמניים על מנת לאפשר המשך‬
‫פעולת התחמה במהלך ביצוע העבודות‪.‬‬
‫בעת עבודה בתחנת השאיבה הקיימת‪ ,‬הקבלן יפעל כך שלא תגרמנה הפסקות בפעולת‬
‫התחנה הקבלן מתחייב לבצע באופן מידי כל פעולה שתידרש להבטיח פעולה שוטפת‬
‫ורציפה של התחנה ללא הפסקות ללא תשלום נוסף‪.‬‬
‫המזמין רשאי לגבי המקרים הנ"ל‪ ,‬לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו‬
‫וההפסדים שנגרמו לו או לנכות מסכום כלשהוא אשר הוא חייב לקבלן‪ ,‬או להפעיל‬
‫את הערבות המתאימה שניתנה לו ע"י הקבלן‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי תיתכן אפשרות כי העבודות יבוצעו בשיתוף עם גורמים‬
‫נוספים‪ .‬על כן‪ ,‬היה והקבלן יידרש לבצע את העבודה לצד ו‪8‬או ביחד עם גורמים‬
‫נוספים‪ ,‬לא תינתן לו כל תוספת תמורה בגין ביצוע העבודה בשיתוף עם אותם גורמים‬
‫והוא יהיה מנוע מלהעלות טענות בעניין זה כנגד החברה‪.‬‬
‫בגין גלישה לא מתוכננת ולא מאושרת לצורך ביצוע העבודה או עקב תקלה שנגרמה ע"י‬
‫הקבלן במהלך ביצוע העבודות שגרמה לגלישה‪ ,‬חריגה במשך זמן הדממת התחנה‬
‫וגלישה לנחל מעבר הזמן שאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה הקבלן ישלם קנס של‬
‫‪ ₪ 5,111‬עבור כל שעת גלישה‪.‬‬
‫עבור כל פעילויות הנ"ל להבטחת המשך פעולת המכון במשך כל זמן ביצוע עבודות נשוא‬
‫המכרז‪ ,‬פעולות זמנית לאפשר ביצוע עבודות במכון ללא פגיעה בתפקוד המכון לא‬
‫ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪88.80‬‬
‫תאום עם קבלן האחזקה של המכון‬
‫המכון מתוחזק ע"י קבלן האחזקה של התאגיד אשר אחראי על תחזוקה מונעת ושוטפת‬
‫שלו‪.‬‬
‫עם תחילת העבודה הקבלן יערוך "פרוטוקול מצב" בו ירשם מצב המכון והציוד הקיים‬
‫על מנת למנוע מחלוקות בין קבלן האחזקה והקבלן המבצע את יחידת השאיבה‬
‫החדשה‪.‬‬
‫כל פעולה במכון שקשורה בציוד קיים‪ ,‬צנרת‪ ,‬לוחות חשמל פיקוד ובקרה‪,‬הפסקות‬
‫בפעולת השאיבה של המכון ‪,‬וכו' יעשו בתאום מלא ובאישור קבלן האחזקה‪.‬‬
‫עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים‪.‬‬
‫‪88.82‬‬
‫היקף המפרט‬
‫יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי‪ ,‬לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן‬
‫אין מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה‬
‫במפרט המיוחד‪.‬‬
‫‪88.80‬‬
‫תקופת ביצוע‬
‫על הקבלן לבצע ולסיים את העבודה על כל מרכיביה‪,‬לרבות עבודות הנדסה אזרחית‪ ,‬החשמל‪,‬‬
‫התקנת יחידות השאיבה וכל שאר הציוד‪ ,‬השינויים בתכנת ההפעלה של המכון‪ ,‬הרצת המכון‬
‫וויסות פעולתה וכו' על‪ -‬פי לוח זמנים מוכתב מראש שיחל מיום קבלת צו התחלת העבודה‬
‫כמוגדר בחוזה‪ ,‬ולא יאוחר מ‪ 400 -‬ימי עבודה מהתאריך שנקבע ע"י המזמין בהוראתו להתחלת‬
‫העבודה‪( .‬ימי עבודה כוללים ימי שישי וערבי חג אך לא כוללים שבתות וחגים)‪.‬‬
‫‪88.80‬‬
‫לוח זמנים‬
‫הקבלן יגיש תוך שבוע מיום מתן צו התחלת העבודה לוח זמנים ממוחשב מחייב למנהל‬
‫הפרויקט לבצוע העבודה‪ .‬לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע‪ ,‬והוא יקיף את‬
‫כל התהליכים והשלבים של הביצוע‪ ,‬כולל הספקת חומרים‪ ,‬שימוש בציוד מכל סוג‬
‫שהוא‪ ,‬שילוב העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע בהתאמה לתקופת הביצוע‬
‫המוגדרת בסעיף ‪ 11.16‬לעיל‪.‬‬
‫לוח הזמנים יכלול פעילויות עיקריות‪ ,‬לרבות סימון ברור של הנתיב הקריטי בלו"ז‪.‬‬
‫כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים‪ ,‬המעקב‪ ,‬העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא‬
‫ישולם עבורם בנפרד‪ .‬לוח הזמנים יעודכן על ידי הקבלן מדי חודש ויצורף אל החשבון‬
‫החלקי‪ .‬העדכון ישקף את הביצוע מול התכנון המקורי‪.‬‬
‫‪88.82‬‬
‫התאמת התכניות‪ ,‬המפרטים וכתב הכמויות‬
‫על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי הביצוע את כל המידות‪ ,‬הנתונים‬
‫והאינפורמציה המובאים בהם‪ .‬בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות‪ ,‬בנתונים‪,‬‬
‫במפרט הטכני ובכתב הכמויות‪ ,‬עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב‪.‬‬
‫ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת‬
‫המפקח וירשמו ביומן העבודה‪ .‬החלטת המפקח בנדון תהיה סופית‪ .‬לא תתקבל כל‬
‫תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי‪-‬התאמות‪.‬‬
‫‪88.18‬‬
‫עבודה‪ ,‬ציוד וחומרים‬
‫א‪ .‬כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות יהיה חרושתי בלבד‪ .‬הקבלן‬
‫יקבל אישור המפקח לפני התחלת הביצוע (אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו‬
‫ואישורו של אותו ציוד‪ ,‬כולו או בחלקו)‪ .‬הציוד אשר לא יאושר ע"י המפקח יסולק מן‬
‫המקום ע"י הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יאושר ע"י המפקח‪.‬‬
‫ב‪ .‬כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון‪ ,‬בכפיפות לדרישות‬
‫התקנים הנ"ל ולשביעות רצונו של המפקח‪ .‬עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות‪,‬‬
‫תקנות וכד' של רשות מוסמכת‪ ,‬תבוצענה בהתאם לאותן דרישות‪ ,‬תקנות וכד'‪ .‬המפקח‬
‫רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות‪ ,‬תקנות‬
‫וכו' של אותה רשות‪ ,‬והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באם יידרש‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫‪88.11‬‬
‫אספקת חומרים‬
‫כל החומרים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות נשוא מכרז זה יסופקו‬
‫ע"י הקבלן‪ .‬מודגש במיוחד שגם אם כתוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר "התקנה"‪,‬‬
‫"ביצוע"‪" ,‬הכנה"‪" ,‬הנחה"‪ ,‬שם המוצר בלבד; לדוגמא "צינור מים"‪" ,‬צינור פלדה"‪,‬‬
‫"מגוף" וכו' הכוונה היא אספקה‪ ,‬הובלה לשטח‪ ,‬התקנה וכו' לקבלת מוצר מושלם‬
‫ומתפקד בשלמות על כל אביזרים‪ ,‬חלקים וחומרי העזר הנדרשים‪.‬‬
‫‪88.16‬‬
‫‬‫‬‫‪88.11‬‬
‫המפרטים הכלליים‬
‫המפרט הכללי לעבודות בנין על כל פרקיו המתאימים שבהוצאת הוועדה המיוחדת‬
‫בהשתתפות הוצאת משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון (להלן "המפרט‬
‫הבינמשרדי") במהדורתם האחרונה והמעודכנת‪.‬‬
‫מכל מקום בו מצוין מפרט‪ ,‬מפרטים‪ ,‬מפרט כללי או מפרטים כלליים הכוונה למפרט‬
‫לעיל‪.‬‬
‫המפרט המיוחד‬
‫המפרט המיוחד הוא מסמך זה ומהווה יחידה ושלמות אחת עם המפרט הכללי הנ"ל‬
‫כאשר בכל מקרה של סתירה‪ ,‬יגברו הוראות האמור במפרט המיוחד‪.‬‬
‫הסעיפים להלן של המפרט המיוחד באים להסביר ולהדגיש את היקף העבודה ותנאיה‬
‫וכן כהשלמה ו‪8‬או כשנוי למפרט הכללי ‪ -‬הכל לפי הצורך בכל מקרה ומקרה‪ .‬בשום‬
‫מקרה אין סעיפי המפרט המיוחד באים לגרוע או להקל בנאמר בתנאים הכלליים‪,‬‬
‫במפרט הכללי ובתוכניות‪ .‬פרטי העבודה מתוארים במפרט וברשימת הכמויות‪ .‬את‬
‫הקבלן יחייב כל פרט המופיע במסמכים אלה‪ ,‬גם אם הופיע באחד מהם בלבד‪.‬‬
‫‪88.14‬‬
‫מחירי היחידה בכתב הכמויות‬
‫מחירי היחידה של המציע יכללו את כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודות בהתאם‬
‫לתנאי מכרז‪8‬חוזה זה‪.‬‬
‫תאור העבודה בכתב הכמויות הוא תמציתי ואין זה מן ההכרח שכל העבודה על כל‬
‫פרטיה מתוארת במלל בכתב הכמויות‪ .‬ביצוע העבודה בהתאם לסעיפי כתב הכמויות‬
‫מפורט במלואו בתוכניות‪ ,‬בתוכניות הסטנדרטיות‪ ,‬במפרט הטכני המיוחד (מסמך זה)‪,‬‬
‫בשרטוטים‪ ,‬הנחיות ומפרטים טכניים של יצרני‪8‬ספקי הציוד המכני חשמלי‪ ,‬במפרט‬
‫הכללי ובכתב הכמויות ‪ -‬בכל המסמכים יחד‪.‬‬
‫מודגש במיוחד‪ ,‬שביצוע העבודה יהיה לפי כל המסמכים לעיל גם אם העבודה מקבלת‬
‫ביטוי אך ורק במסמך אחד בלבד ‪ -‬בתכניות בלבד‪ ,‬בכתב הכמויות בלבד‪ ,‬במפרטים‬
‫הטכניים בלבד וכו'‪ .‬כמו כן‪ ,‬מודגש שתכולת המחיר כוללת את כל המפורט בכל‬
‫המסמכים לעיל יחד גם אם דרישה מסיימת מצוינת במסמך אחד בלבד‪.‬‬
‫‪88.10‬‬
‫הציוד המוצע‬
‫הציוד שיאושר יהיה ציוד עם ניסיון מוכח במכוני שאיבה דומים במשך ‪ 5‬שנים לפחות‬
‫ואשר לספק הציוד יש נציגות בארץ של ‪ 0‬שנים לפחות‪ .‬בנספח י"ג הקבלן נדרש לפרט את‬
‫הציוד המוצע עוד לפני זכייתו במכרז‪.‬‬
‫מודגש שהצעה של קבלן שלא ימלא את נתוני הציוד המוצע בשלב המכרז עשוי להיפסל‪.‬‬
‫‪88.12‬‬
‫מעורבות יצרני ציוד‬
‫יצרן הציוד יהיה מעורב באופן ישיר בהליכי הספקת הציוד המיוצר על ידו‪ ,‬הרכבתו‬
‫והפעלתו‪ ,‬וייתן למזמין ליווי טכני ומקצועי ככל שיידרש לכך על ידי המזמין‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬ישלח יצרן הציוד נציג מטעמו לאתר ביצוע העבודות‪,‬‬
‫וזאת על מנת לפקח על הרכבת הציוד מתוצרתו‪ .‬בסיום העבודה יאשר נציג הספק‪8‬יצרן‬
‫כי ההרכבה בוצעה באופן תקין ולשביעות רצונו המלא ובאופן שיאפשר פעילות תקינה‬
‫של הציוד ביחד עם שאר רכיבי המתקן‪.‬‬
‫במידה והמזמין ידרוש ‪ ,‬ספק‪8‬יצרן הציוד יהיה נוכח בתחילת הרצת הציוד לצורך‬
‫וויסותים או פעולות שלדעתו נדרשות על מנת להבטיח שהציוד הותקן נכון והופעל נכון ‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪88.10‬‬
‫בירורים והבהרות‬
‫לפני הגשת ההצעה רשאי הקבלן לבקש הבהרות והסברים נוספים בקשר לציוד הנדרש‬
‫כמפורט להלן‪ .‬הבהרות והסברים ימסרו במידת הצורך לכל המציעים בכתב‪ .‬אין המזמין‬
‫אחראי על כל מידע או הסבר שימסר בע"פ והמציע יהיה מנוע מלהסתמך על כך‪ .‬אחר‬
‫מסירת העבודה לקבלן תכריע בכל מקרה דעתו של המזמין בדבר התאמת הציוד המוצע‬
‫למפרטים‪ ,‬לרשימת הכמויות ולתכניות והוא יהיה רשאי לדרוש שינוי או החלפת הציוד‬
‫המוצע על ידי הקבלן ואשר לדעת המזמין אינם מתאימים לנדרש ללא כל תשלום נוסף‬
‫על מחיר ההצעה‪.‬‬
‫‪88.10‬‬
‫ניהול הפרויקט‬
‫לצורך ניהול ותיאום העבודות ימנה המזמין מנהל פרויקט מטעמו (להלן "מנהל‬
‫הפרויקט" "מנהל")‪.‬‬
‫מנהל הפרויקט‪8‬המפקח ינהלו את ביצוע העבודות‪ ,‬יפקחו על ביצוע העבודה‪ ,‬יקבעו‬
‫לוחות זמנים ושלבים לביצוע העבודות‪.‬‬
‫מנהל הפרויקט‪8‬מפקח יהיה רשאי לזמן את הקבלן או מי שמוסמך מטעמו לישיבות אשר‬
‫בהן‪ ,‬בין היתר‪ ,‬יערך מעקב אחר ביצוע העבודות‪ ,‬יקבע סדר ביצוע לעתיד ושלבי ביצוע‪.‬‬
‫מועד‪ ,‬תדירות ומקום ישיבות אלו יקבעו ע"י מנהל הפרויקט‪ .‬הקבלן מתחייב כי‬
‫בישיבות אלו ישתתף נציג מוסמך מטעמו‪.‬‬
‫‪88.12‬‬
‫קבלני משנה‬
‫‪ 88.12.1‬תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על ידי רשם הקבלנים במשרד‬
‫הבינוי והשיכון‪ ,‬בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים‬
‫בפנקס הקבלנים‪.‬‬
‫"מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים‪ ,‬כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות‬
‫והתנהגות בניגוד למקובל במקצוע‪ ,‬תשמ"ט‪ 0200 -‬על הקבלנים להעסיק אך‬
‫ורק קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק‪ ,‬בענף ובסיווג המתאימים‬
‫לביצוע העבודה‪.‬‬
‫להלן לשון התקנות‪:‬‬
‫תקנה ‪ :)0( 4‬קבלן אינו מעביר או מסב את הרשיון לאחר‪.‬‬
‫תקנה ‪ :)2( 4‬קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברשיונו‪.‬‬
‫תקנה ‪ :)00( 4‬קבלן אינו מסב‪ ,‬מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו‬
‫בשלמותן או בחלקן‪ ,‬לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים‪ ,‬לעניין זו לא‬
‫יראו בהעסקת עובדים‪ ,‬בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם‬
‫משתלם לפי שעור העבודה כשלעצמה‪ ,‬משום מסירת ביצוע עבודה לאחר‪.‬‬
‫‪ 88.12.6‬כל קבלן משנה שבדעת הקבלן להעסיק חייב באישור מראש ובכתב של מנהל‬
‫הפרויקט אשר יהיה רשאי לאשרו או לפסלו‪ ,‬לפני או תוך כדי העבודה‪,‬‬
‫בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬ללא זכות ערעור של הקבלן וללא זכות לקבלת‬
‫פיצוי כלשהו בגין החלטת מנהל הפרויקט‪ .‬בנוסף לדרישות הסיווג הענפי‪ ,‬כל‬
‫קבלן משנה יהיה בעל וותק וניסיון חיובי מוכח בביצוע עבודות נשוא חוזה זה‬
‫שבדעת הקבלן למסור לו‪.‬‬
‫‪ 88.12.1‬הקבלן מתחייב לא להעסיק בעבודות נשוא חוזה זה כל קבלן משנה שלא‬
‫אושר ע"י מנהל הפרויקט וכן להפסיק מיד עבודת קבלן משנה או כל עובד שלו‬
‫אשר נפסל ע"י מנהל הפרויקט במהלך הביצוע ולהחליפו בקבלן משנה אחר‬
‫שיאושר ע"י מנהל הפרויקט ‪ .‬במידה ויועסק קבלן משנה כזה‪ ,‬תופסק עבודת‬
‫הקבלן לאלתר והאחריות לכל נזק שיגרם או לכל פיגור שיגרם תחול על‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫‪88.68‬‬
‫בדיקת השטח ע"י הקבלן‬
‫על הקבלן לסייר בשטח ולוודא שכל תנאי השטח וכל הנתונים ברורים לו‪ .‬חתימת החוזה‬
‫ע"י הקבלן מהווה אישור לכך שתנאים אלה ידועים לו והמצב בשטח הוא כמו שהיה בעת‬
‫סיור הקבלנים‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫‪88.61‬‬
‫אחריות נגד נזקים וגניבות‬
‫משך כל תקופת ביצוע העבודה על הקבלן להגן על המערכות המותקנות על‪ -‬ידו על כל‬
‫חלקיהם ופרטיהם נגד גניבות או נזקים אחרים‪ .‬המזמין יהיה פטור מכל אחריות‬
‫לשלמות ותקינות המערכות‪ ,‬כל עוד לא נמסרו ולא אושרו קבלתן‪.‬‬
‫הקבלן יתאם את אופן השמירה והאחריות על המתקן במהלך ביצוע העבודות עד‬
‫מסירתן למזמין עם חברת השמירה הקיימת ועם קבלן האחזקה של התחנה חב' א‪.‬ל‪.‬ד‪.‬‬
‫‪88.66‬‬
‫מים וחשמל לעבודה‬
‫א‪ .‬בשטח קיימים חיבור מים וחשמל המזינים את המכון הקיים‪ .‬הקבלן יהיה רשאי‬
‫להשתמש במים הקיימים במכון תמורת תשלום‪ .‬הקבלן יתקין מונה מים שיימסר לו על‬
‫ידי התאגיד ושלם לתאגיד בגין צריכת המים לפי התעריף הנהוג בתאגיד‪ .‬עלוות המים‬
‫תקוזז מחשבונות הקבלן השוטפים‬
‫ב‪ .‬עבור החשמל לא ישולם בנפרד‪ .‬הקבלן יתאם את אופן ההתחברות למערכת החשמל‬
‫הקיימת בתחנה עם המזמין וקבלן האחזקה של התאגיד‪.‬‬
‫ג‪ .‬הקבלן יתקין על חשבונו מערכת קווים הנחוצים להעברת המים והחשמל מהמקורות‬
‫הראשיים למקום העבודות הספציפיות‪.‬‬
‫‪88.61‬‬
‫תנועה בשטח העבודה‬
‫כל תנועה לצורכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת בכבישי אספלט‪ ,‬או‬
‫משטחים מרוצפים‪ ,‬תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פנאומטיים‪ .‬יש‬
‫לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן‬
‫נסיעה‪.‬‬
‫‪88.64‬‬
‫שינויים‬
‫המהנדס רשאי להורות‪ ,‬בכל עת שימצא לנכון‪ ,‬על עשיית שינויים במבנה או בחלק ממנו‪,‬‬
‫לרבות שינויים בצורתו של המבנה‪ ,‬באופיו‪ ,‬בסגנונו‪ ,‬בממדיו וכיו"ב‪ ,‬והקבלן מתחייב‬
‫למלא אחר הוראותיו‪ ,‬מבלי לגרוע מכלליותו של סעיף זה‪ ,‬רשאי המהנדס להורות על‪:‬‬
‫ הגדלת הכמויות הנקובות בכתב הכמויות או הקטנתן‪.‬‬‫ השמטת פריטים הנקובים בכתב הכמויות‪.‬‬‫ שינוי האופי‪ ,‬הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים בכתב הכמויות‪.‬‬‫ שינוי גבהיי המפלסים‪ ,‬המתארים והממדים של מבנה ופרטיו‪.‬‬‫‪ -‬תוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים להקמת המבנה‪.‬‬
‫‪88.60‬‬
‫טיב החומרים והמלאכה‪ -‬התאמה לתקנים‬
‫הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן וכאשר אין תו‬
‫תקן ‪ -‬סימן השגחה‪.‬‬
‫בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו‬
‫התקן או סימן ההשגחה המתאים‪.‬‬
‫כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהמין המשובח ביותר‪ ,‬וממוצרי יצרן מוכר‪.‬‬
‫המוצרים המזכירים את שם היצרן בתכניות וברשימת הכמויות באים על‪ -‬מנת להצביע‬
‫על איכות המוצר הנדרש ולקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך למוצר הנזכר על‪ -‬ידי‬
‫מסמכים מתאימים ובאישור המפקח‪.‬‬
‫כל החומרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור המהנדס הראשי‪ .‬על הקבלן‬
‫להמציא למהנדס דוגמאות של החומרים והמוצרים לאישור‪ .‬כל חומר שיסופק לאחר‬
‫מכן על ידי הקבלן יתאים לדוגמאות המאושרות הנ"ל‪ .‬מחירי היחידה יחשבו כוללים את‬
‫הכנת הדוגמאות של החומרים והמוצרים‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫תכניות‬
‫‪88.62‬‬
‫א‪ .‬תכניות למכרז‬
‫התכניות המצורפות לתיק מכרז זה הינן תכניות "למכרז בלבד"‪ .‬תכניות אלו באות‬
‫להבהיר את היקף העבודה ואת סוגי העבודות והן מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש‬
‫את הצעתו‪ .‬על הקבלן להחזירן עם הגשת הצעתו‪.‬‬
‫ב‪ .‬תכניות לביצוע ותכניות נוספות‬
‫לקראת ביצוע העבודה‪ ,‬וגם במהלכה‪ ,‬ימסרו לקבלן תכניות עבודה מפורטות מאושרות‬
‫אשר יסומנו "תכניות לביצוע"‪ .‬כמו כן יתכן כי לפני ו‪ 8‬או תוך כדי העבודה תימסרנה‬
‫לקבלן תכניות נוספות שתכלולנה תוספות‪ ,‬הבהרות ושינויים ביחס לתכניות המקוריות‪.‬‬
‫למרות האמור לעיל‪ ,‬לא יהיה בהכנסת שינויים ובהוספת תכניות כדי לשנות את מחירי‬
‫היחידה שהוגשו ע"י הקבלן בהצעתו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תכניות עדות )‪(AS- MADE‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.6‬‬
‫עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תכניות עדות )‪ AS- MADE‬לאחר‬
‫ביצוע) שהוכנו על ידי מודד מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של‬
‫העבודה‪ ,‬מאושרות ע"י המפקח‪ .‬התוכניות תכלולנה את כל המפורט בנספח‬
‫"תוכניות עדות" וכמפורט להלן‪.‬‬
‫התכניות תעשנה על גבי תכניות בסיס של המתכנן בתכנת "אוטוקד" והן‬
‫תכלולנה את כל המבנים‪ ,‬המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה‪.‬‬
‫בכל מקום שניתנה מידה מתוכננת תופיע המידה שנמדדה בפועל‪.‬‬
‫הכנת תכניות בדיעבד ומסירתן למפקח בצורה מסודרת הינה תנאי מוקדם‬
‫לאישור חשבון סופי של הקבלן‪.‬‬
‫הקבלן ימסור למזמין דיסקט עם תכניות לאחר ביצוע ושלושה סטים‬
‫מושלמים של התכניות לאחר ביצוע‪ .‬הסטים יהיו חתומים בחתימה ידנית על‬
‫ידי מודד מוסמך‪.‬‬
‫במידה ויהיו פרטים בתכניות שמחייבים מדידתם או רישומם בפורמט ‪,GIS‬‬
‫התכנית תוכן בפורמט זה בהתאם למפרט של "מי שבע"‪-‬תאגיד אזורי למים‬
‫וביוב להכנת תכניות לאחר ביצוע בפורמט ‪.GIS‬‬
‫עבור תכניות בדיעבד כולל כל המפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה לחשב‬
‫ככלולה במחיר היחידה השונים‪.‬‬
‫ד‪ .‬בדיקת תכניות ע"י הקבלן‬
‫עם קבלת התכניות המסומנות לביצוע יבדוק אותן הקבלן ויודיע מיד למנהל הפרויקט‬
‫על כל טעות‪ ,‬החסרה‪ ,‬סתירה ו‪ 8‬או אי התאמה בין התכניות לבין שאר מסמכי החוזה‬
‫או בין התכניות לבין עצמן‪ .‬מנהל הפרויקט יחליט כיצד לנהוג והחלטתו תהיה קובעת‪.‬‬
‫לא הודיע הקבלן כאמור‪ ,‬בין אם הרגיש בטעות‪ ,‬החסרה‪ ,‬סתירה ואי התאמה כנ"ל ובין‬
‫אם מתוך הזנחה גרידא‪ ,‬ישא הקבלן לבדו בכל האחריות לתוצאות הנובעות מכך‪.‬‬
‫‪88.60‬‬
‫אחריות הקבלן‬
‫רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה‪ ,‬כי הוא מכיר את תכניות‪ ,‬המפרטים‪,‬‬
‫רשימת הכמויות‪ ,‬סוגי החומרים וכל היתר הדרישות למיניהן של עבודה זו‪ ,‬כי הוא בקיא‬
‫בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬רואים את הקבלן האחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים‬
‫על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות‪ ,‬טעות בתכנון‪ ,‬אי‬
‫התאמה במידות וכו'‪ ,‬אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי‪ .‬לא עשה כן‪,‬‬
‫רואים אותו כאחראי בלעדי‪ ,‬ועליו לשאת בכל האחריות הכספית האחרת‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫‪88.60‬‬
‫התארגנות הקבלן בשטח העבודות‬
‫הקבלן יתארגן באתר בתאום ולפי הוראות המפקח ובהתאם לתוכנית ההתארגנות‬
‫שאושרה (מקום של משרדים‪ ,‬מחסנים‪ ,‬דרכי גישה‪ ,‬ציוד‪ ,‬מכונות וכד')‪ .‬במידת הצורך‬
‫לפי ראות עיניו הבלעדיות של המפקח‪ ,‬רשאי המפקח להורות על הזזת ו‪ 8‬או סילוק‬
‫מתקן זה או אחר של הקבלן (לרבות חומרי בניה‪ ,‬מכונות‪ ,‬ציוד וכו') המפריעים לניהול‬
‫העבודות ו‪ 8‬או למהלך התקין של תנועת אנשים ורכב‪.‬‬
‫‪88.62‬‬
‫הדגשות בסעיפי מפרטים וכמויות‬
‫נקבע בזאת שהדגשת יתר ו‪ 8‬או אזכור זה או אחר בסעיפים מסוימים הטכניים ו‪ 8‬או‬
‫כתבי הכמויות‪ ,‬אינם מבטלים ו‪ 8‬או אינם גורעים במאומה מהוראות וניסוחים‬
‫סטנדרטיים במקומות אחרים במפרטים ובכתבי הכמויות ואינם גורעים מאחריותו‬
‫המלאה של הקבלן לבצע עבודות דומות בצורה מושלמת ואשר אליהן אין הדגשות‬
‫ואזכורים כנ"ל‪.‬‬
‫‪88.18‬‬
‫חומרים פגומים ועבודה לקויה‬
‫במהלך ביצוע העבודה יהיה רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף תוך זמן מתאים‬
‫שייקבע ע"י המפקח‪ ,‬את החומרים והמוצרים שאינם מתאימים לנדרש או לדוגמאות‬
‫המאושרות או שהנם פגומים ולשנות ולתקן כל עבודה לקויה (לרבות הריסה‪ ,‬פירוק‪,‬‬
‫וסילוק מהמקום של עבודות שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון)‪ .‬קביעתו של המפקח‬
‫אינה ניתנת לערעור ועל הקבלן לבצע את ההוראות ללא דיחוי‪.‬‬
‫‪88.11‬‬
‫בטיחות וכיבוי אש‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫כל העבודות תתבצענה אך ורק בשימוש בחומרים ובמוצרים שעברו בדיקה במכון‬
‫התקנים הישראלי לפי ת"י ‪ 655‬וסווגו ע"י מכון התקנים‪.‬‬
‫הקריטריונים הקובעים הנם‪:‬‬
‫‪ .0‬דליקות‪.‬‬
‫‪ .4‬כהות עשן‪.‬‬
‫‪ .0‬טפטוף ועוות הצורה‪.‬‬
‫‪ .2‬פליטת גזים רעילים‪.‬‬
‫כל החומרים והמוצרים המיועדים לשימוש יענו על דרישות התאמתם לייעודם‬
‫כמפורט בת"י ‪ 240‬למקומות ציבוריים‪.‬‬
‫בכל מקרה של שימוש בחומר או מוצר יש לקבל את תוצאות הבדיקה (אם היא כבר‬
‫קיימת) או לבצעה מראש בטרם החומר או המוצר יאושר לשימוש‪ .‬החומר או המוצר‬
‫יאושרו אך ורק אם הם עונים לדרישות ת"י ‪.240‬‬
‫להסרת כל ספק‪ ,‬נקבע שכל החומרים והמוצרים ללא יוצא מן הכלל שבדעת הקבלן‬
‫להשתמש בהם לצורך ביצוע עבודות הסכם זה‪ ,‬חייבים להיות מאושרים מראש על‬
‫ידי המפקח‪.‬‬
‫המזמין יראה את עבודות הסכם זה מושלמות וגמורות רק לאחר קבלת כל‬
‫האישורים וההיתרים למיניהם והנוגעים לבטיחות וכיבוי אש‪ ,‬לרבות כל האישורים‬
‫הדרושים ממחלקת כיבוי אש והרשות המקומית‪.‬‬
‫כל הנ"ל יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן כשכל ההוצאות בגין הוראות סעיף‬
‫זה חלות אך ורק על הקבלן‪.‬‬
‫‪ 88.16‬אישור המתכנן‬
‫נושאים לאישור המתכנן ‪ -‬בכל מקום ובכל מסמך ממסמכי המכרז בו רשום "לאישור‬
‫המתכנן" הכוונה היא שהטיפול באישור ייעשה באמצעות המפקח‪ ,‬רק אישורו וחתימתו‬
‫הסופית של המפקח היא הקובעת‪ ,‬על בסיס אישור המתכנן‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫המונח "שווה ערך"‬
‫‪88.11‬‬
‫א‪ .‬לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה ערך"‪.‬‬
‫ב‪ .‬המונח "שווה ערך" כרשום לעיל ו‪8‬או אם נזכר במפרטים ו‪8‬או בכתבי הכמויות ו‪8‬או‬
‫בתוכניות כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו‪8‬או בשם היצרן‪ ,‬פירושו‬
‫שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב‪ .‬טיבו‪,‬‬
‫איכותו‪ ,‬סוגו‪ ,‬צורתו ואפיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של‬
‫המתכנן ומנהל הפרויקט‪.‬‬
‫ג‪ .‬החליטו המתכנן ומנהל הפרויקט לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המתכנן מחירו‬
‫ו‪8‬או איכותו פחותים מהמוצר שצוין במפרט ו‪ 8‬או בכתב הכמויות‪ ,‬יהיה רשאי לקבוע את‬
‫שוויו של המוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור לחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה‬
‫לבין הערך הקבוע במפרטים ו‪ 8‬או בכתב הכמויות‪.‬‬
‫ההפחתה בין המוצר המאופיין והמוצר שאושר כשווה ערך יהיה ההפרש בין המחירים‬
‫הקטלוגיים של שני המוצרים ללא התיחסות להנחות הניתנות ע"י הספקים‪.‬‬
‫בטיחות ואמצעי זהירות‬
‫‪88.14‬‬
‫למען הסר ספק מובחר כי הקבלן ייחשב לקבלן ראשי לכל דבר ועניין‪ ,‬ולרבות עניין פקודת‬
‫הבטיחות בעבודה (נוסח חדש)‪ ,‬התש"ל‪ 0261 -‬והתקנות עלפיה‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב על מנת למנוע תאונות‪ ,‬מפולות‪ ,‬שרפות וכו' בשטח העבודה‪ ,‬לשמור על כל דין‬
‫המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים לב לנושאים כדלהלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה‪ ,‬תוך ‪6‬‬
‫ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה‪ .‬צו התחלת העבודה יכנס לתוקף על בסיס‬
‫הודעה על מינוי מנהל העבודה‪ .‬בנוסף‪ ,‬מינוי אחראי בטיחות מטעמו באתר זה‪.‬‬
‫החזקת הפנקס הכללי כמתחייב באתרי הבנייה‪ 8‬בנייה הנדסית בו תרשמנה רישום‬
‫ותיעוד עובדים‪ ,‬ציוד עבודה מכאני‪ ,‬הדרכות רישום תאונות עבודה וכו'‪.‬‬
‫בכניסה למבנה יוצב שלט בו יצוין שם הקבלן‪ ,‬פעולות הבנייה ושם מנהל העבודה‪ ,‬וכן‬
‫יוצבו שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות בניה ושהכניסה לשטחים אלה‬
‫אסורה‪.‬‬
‫במידה ונעשות הריסות הן תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של מנהל עבודה מוסמך‬
‫לעבודות הריסה‪ .‬העובדים בהריסה יצוידו בכובעי מגן‪ ,‬נעלי בטיחות ומשקפי מגן‪,‬‬
‫במידת הצורך (סעיף ‪ 00‬של התקנות)‪.‬‬
‫לספק לעובדים כלי עבודה תקינים (לרבות‪ :‬פטישים‪ ,‬אזמלים‪ ,‬כבלי מאריך תקינים‬
‫ציוד חשמלי תקין וכו') ציוד מגן אישי כובעי מגן (מקום שקיים סיכון של עצמים‬
‫נופלים)‪ ,‬משקפי מגן (בריתוך‪ ,‬חיתוך‪ ,‬סיתות‪ ,‬שברי בטון וכו') ‪ -‬הכל לפי הדין והצורך‪.‬‬
‫כל הציוד‪ ,‬לרבות מנופים וכלי הרמה אחרים‪ ,‬יהיו תקינים לחלוטין עם תעודות בדיקות‬
‫שגרתיות ועדכניות וברות תוקף של בודקים מוסמכים‪ .‬הציוד יופעל רק על ידי עובדים‬
‫המורשים והמוסמכים לכך‪.‬‬
‫לא לחבר לרשת חשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי מוסמך שאישר‬
‫זאת בכתב (ביומן העבודה)‪.‬‬
‫לא להשתמש באש גלויה(עבודה חמה) בריתוך‪ ,‬חיתוך‪ ,‬עבודות זפת חם ועבודות אחרות‬
‫שעלולות לגרום לשרפה‪ ,‬אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה ואופן ביצוע מאת‬
‫מנהל העבודה‪ 8‬ממונה בטיחות‪.‬‬
‫אישור המפקח אינו משחרר את אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן או מנהל‬
‫העבודה לכל נזק שעלול להיגרם עקב ביצוע העבודות הנ"ל‪.‬‬
‫ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן‪ ,‬ולא תתקבל כל‬
‫דרישה או טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי‬
‫שסיפק ושלדעתו הנם תוצאות של עמידה בדרישות הבטיחות כמפורט לעיל‪.‬‬
‫ההיבטים התעסוקתיים של עבודה באבק מזיק (אסבסט‪ ,‬סיליקה גבישית חופשית‬
‫וטלק) מוסדרים תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור‬
‫והעובדים באבק מזיק)‪ ,‬התש"ס – ‪ 4111‬באחריות משרד הכלכלה‪ 8‬אגף הפיקוח על‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪88.10‬‬
‫כוח אדם מקצועי וקבלנים שונים‬
‫‪ 88.10.1‬בטיחות בעבודה ומינוי אחראי לבטיחות‬
‫א‪ .‬הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות באתר כנדרש בחוק ויודיע על כך למפקח‬
‫האזורי‪ ,‬תוך ‪ 6‬ימים מקבלת צו התחלת העבודה‪ ,‬הכל כפוף לאמור בפקודת‬
‫הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל ‪ .0261‬חוק הארגון והפיקוח על העבודה‬
‫התשי"ד ‪.0252‬‬
‫ב‪ .‬יהיה הקבלן אחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות בעבודה באתר כולו‪ ,‬כולל כל‬
‫אדם וכל קבלן אחר הנמצא בתוך אתר העבודות כולל קבלני משנה מטעמו‪.‬‬
‫ג‪ .‬האחראי על הבטיחות כנ"ל יהיה אחראי באתר עד למועד גמר תפקידו והוא יהיה‬
‫האחרון לעזוב את שטח האתר מטעם הקבלן‪ -‬כך ששרותי הבטיחות יינתנו על ידי‬
‫הקבלן עד לרגע סיום עבודותיו‪.‬‬
‫ד‪ .‬בגין הוראות סעיף זה לא תשולם כל תמורה לקבלן ורואים את כל הוצאותיו‬
‫ככלות במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪ 88.10.6‬קבלני משנה של הקבלן‬
‫הקבלן נדרש להגיש לאישור המפקח רשימת קבלני משנה שבכוונתו להפעיל לפחות‬
‫חודש לפני הפעלת כל אחד מהם‪ ,‬או שייקבעו מראש עם הצעת הקבלן במסמך התנאים‪.‬‬
‫ההגשה תכלול את שם הקבלן‪ ,‬רשימת עבודות דומות שביצע בשנים האחרונות והיקפן‬
‫הכספי וכן שמות של ממליצים (מתכננים או מפקחים) אשר היו ממונים על ביצוע‬
‫העבודה‪.‬‬
‫הקבלן יציג בפני המפקח טבלת תאור עבודות קודמות של קבלני המשנה‪ .‬קבלן המשנה‬
‫חייב להיות בסווג ובדרוג הקבלני הנדרש‪.‬‬
‫מנהל הפרויקט יהיה הפוסק האחרון בדבר קבילותו של הקבלן המשנה‪ .‬מנהל הפרויקט‬
‫רשאי לפסול‪ ,‬בלא צורך במתן הסבר‪ ,‬כל קבלן משנה אשר אינו נראה לו כמתאים‬
‫לפרויקט‪.‬‬
‫מבלי לפגוע בכלליות אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל העבודות שעליו לבצע‬
‫במסגרת הסכם זה‪ ,‬רשאי המזמין (באמצעות המפקח) לדרוש הפסקת עבודתו ופעילותו‬
‫של כל קבלן משנה (של הקבלן) אשר לדעתו אינו מבצע את עבודתו המקצועית הנאותה‬
‫ו‪ 8‬או שאינו ממלא אחר הוראות התכנון והמפרטים‪.‬‬
‫במקרה של הודעה על הפסקת עבודה כנ"ל (שתימסר בכתב לקבלן)‪ ,‬ידאג הקבלן‬
‫להפסקה מידיית של כל הפעולות והעבודות של הקבלן המשנה שלגביו חלה הוראת‬
‫הפסקת העבודה (וכל העובדים מטעמו) וכמו כן יהיה על הקבלן למנות קבלן משנה אחר‬
‫מטעמו אשר חייב באישורו של המפקח לצורך המשכת העבודות ללא עיכובים‪.‬‬
‫‪88.12‬‬
‫שלט מידע‬
‫הקבלן יתקין לתקופת ביצוע העבודות שני שלטי מידע הנושאים את שם הפרויקט‪ ,‬את‬
‫שמות וכתובות המזמין‪ ,‬תאגיד מי שבע‪ ,‬רח' ההסתדרות ‪ ,56‬ב"ש‪ ,‬שם המתכנן‪,‬‬
‫מנהל‪8‬מפקח הפרויקט‪ ,‬והקבלן‪ .‬על החצי העליון של השלט תהיה תמונה צבעונית של‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫מידות השלט יהיה ‪ 0.1×2.1‬מ' על ‪ 4‬עמודים מצינורות מגולוונים בקוטר "‪ ,0‬נוסח השלט‪,‬‬
‫מבנהו‪ ,‬צורתו‪ ,‬התמונה‪ ,‬צבעיו ותוכנו המדויק ייקבעו ע"י מנהל הפרויקט‪ ,‬שלט אחד‬
‫ימוקם בדרך הכניסה למכון‪ ,‬ושלט שני בכניסה למכון‪ .‬מיקום סופי יתואם עם המזמין‪.‬‬
‫הקבלן ימציא אישור בטיחות להתקנה ע"י גורם מוסמך‪(.‬מהנדס קונסטרוקציה)‬
‫כל ההוצאות עבור הספקת והתקנת שלטי המידע יכללו במחירי יחידה השונים ולא‬
‫ישולם עבורם בנפרד‪.‬‬
‫בסיום העבודה ייקבעו השלטים ויותקנו במקום קבע שייקבע ב"כ המזמין‪ ,‬או לפי‬
‫הוראתו יסולקו כליל מהשטח‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫‪88.10‬‬
‫‪88.10‬‬
‫‪88.12‬‬
‫אחריות הקבלן לאחר מסירת המתקן‬
‫הקבלן ימסור ערבות בנקאית לכל תקופת הבדק אשר נקבעה לעשרים לארבעה‬
‫חודשים‪ .‬ערבות זו היא תנאי לקבלת התשלום המגיע לקבלן בסיום העבודה‪.‬‬
‫במידה ויתגלו במהלך תקופת הבדק ליקויים ופגמים בהפעלה נכונה של המערכת‬
‫מתחייב הקבלן לבדוק את הציוד תוך ‪ 20‬שעות מהודעת המזמין‪ ,‬ולהחליף ולהתקין על‬
‫חשבונו כל חלק פגום תוך ‪ 01‬ימים לאחר הודעת המזמין‪ .‬כמו כן מתחייב הקבלן ועל‬
‫אחריותו לתקן כל תיקון שיידרש לשם פעולתה התקינה והיעילה של תחנת השאיבה‬
‫וזאת על חשבונו ועל אחריותו‪.‬‬
‫במשך כל תקופת הבדק מתחייב הקבלן לבקר אחת לחודש על מנת לוודא את הפעלתה‬
‫התקינה של המערכת‪ .‬נציג הקבלן ימלא דוח ביקור‪ .‬תקופת הבדק תהיה בהתאם‬
‫לאמור בכרך א' והקבלן יבצע את כל התיקונים ויספק את כל חלקי החילוף על חשבונו‬
‫במשך תקופה זו‪.‬‬
‫שלבי קבלת העבודה‬
‫ביקורת סופית‬
‫עם סיום העבודות יבצע המתכנן‪ ,‬ביחד עם המפקח‪ ,‬המזמין והקבלן "ביקורת סופית"‬
‫של כל העבודות‪ .‬המתכנן יכין רשימת פגמים שימצאו בזמן הביקורת והקבלן יידרש‬
‫לתקנה‪.‬‬
‫בדיקה סופית‬
‫עם סיום תקיון כל הפגמים ‪ ,‬תתבצע ע"י הקבלן ובנוכחות המתכנן והמפקח "בדיקה‬
‫סופית של כל המערכת" הבדיקה תתבצע בהתאם למתואר בנספח א' למפרט ‪.‬‬
‫סיום העבודות‬
‫עם סיומה המוצלח של "הבדיקה הסופית של המערכת" תבוצע ע"י המזמין‪ ,‬בנוכחות‬
‫המזמין ובמועד שיקבע ע"י המזמין‪" ,‬בדיקה של סיום עבודות"‪.‬‬
‫הדרכת עובדים‬
‫הקבלן ידריך את עובדי המזמין‪ 8‬קבלן האחזקה של המזמין על מנת שיוכלו לקבל על‬
‫עצמם את תיפעול תחנת השאיבה‪ .‬בתקופת ההדרכה יספק הקבלן‪ ,‬דלק‪ ,‬שמנים וכיו"ב‪.‬‬
‫הקבלן ימציא טכנאי מוסמך הבקיא היטב בתפעול הציוד ובהחזקתו על מנת שיאמן‬
‫וידריך באתר את עובדי המזמין המיועדים להפעלת הציוד‪ ,‬כך שבסוף תקופת ההרצה‬
‫אפשר למסור לעובדים אלה את תפעולו העצמאי של הציוד‪.‬‬
‫הקבלן יגיש תכנית הדרכה מפורטת תוך ציון מספר האנשים ותפקידיהם ‪.‬‬
‫הדרכת העובדים תעשה בשני שלבים‪:‬‬
‫שלב א' – תדריך במהלך הכנסת המתקן לפעולה לפני מסירתו למזמין ‪:‬‬
‫לפני מסירת מכון השאיבה למזמין‪ ,‬במהלך הכנסתה לפעולה וויסותה וכו'‪ ,‬הקבלן יודיע‬
‫למזמין שהינו מוכן להתחיל בתדריך עובדי (ו‪8‬או באי כוח המזמין שיפעילו את המתקן)‬
‫והמזמין יזמין עובד או עובדים שישתתפו באופן פעיל בהכנסת המתקן לפעולה‪ ,‬טיפול‬
‫בבעיות תפעול וכו'‪.‬‬
‫שלב ב' – לאחר מסירת המכון למזמין‬
‫לאחר השלמת התחנה ומסירתה למזמין ו‪8‬או בא כוחו מושלם ומתפקד‪ ,‬הקבלן ישאיר‬
‫במקום צוות אשר ילווה את מפעילי המזמין במשך שבעה ימים מיום מסירת התחנה‪.‬‬
‫(מתן "תעודת סיום העבודות"‪ .‬הצוות ישאר במקום ויוודא שהצוות המקומי מפעיל את‬
‫המתקן בהתאם להוראות‪ ,‬מתגבר על תקלות‪ ,‬מווסת וכו' את המתקן לפני הוראות‬
‫התיפעול‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫‪ 44.04‬ספר המתקן והוראות תפעול‬
‫‪ 88.48.1‬כללי‬
‫ספר המתקן מתייחס בעיקר לציוד מכני חשמלי ‪:‬משאבות‪ ,‬מגוב‪ ,‬דחסן‪,‬ציוד טיפול‬
‫בגזים‪ ,‬לוחות החשמל‪ ,‬אביזרי פיקוד ובקרה ומערכת הבקרה המעודכנת אך כל דרישה‬
‫רלוונטית לאביזרים קיימים‪,‬מערכות קיימות‪ ,‬תכניות לאחר ביצוע אשר תתייחסנה‬
‫למתקן המושלם כולל ציוד קיים וכו' תיכלל בספר המתקן‪.‬‬
‫‪ 88.48.6‬תכולת ספר המתקן‬
‫הקבלן ימסור למזמין‪ ,‬עם סיום ההקמה וההרצה‪ ,‬חמישה עותקים מושלמים של ספר המתקן‬
‫בפורמט כמפורט להלן‪ .‬ספר המתקן יכלול את כל מרכיבי המערכות; המתקנים והאביזרים‪,‬‬
‫הוראות תפעול ואחזקה וכו' כמפורט להלן‪.‬‬
‫ספר המתקן יתייחס באופן עקרוני לעבודות נשוא המכרז ארך יכלול את כל המרכיבים‬
‫ששונו בתחנה כגון עדכון התחנה להפעלה וכו'‪.‬‬
‫ספר המתקן יימסר לעיון המזמין ככל הניתן‪ ,‬בחלקים‪ ,‬מייד עם השלמת כל חלק‬
‫מהמערכות על מנת שיוכל לבדוק‪ ,‬לחוות דעת ולהקל על הכנת העותק הסופי של הספר‪.‬‬
‫הנחיות שלהלן הינן בעדיפות על כל הנחיה אחרת הרשומה במכרז‪ ,‬במסמכיו‪ ,‬בפרקיו‬
‫ובנספחיו השונים‪.‬‬
‫ספר המתקן יכלול את כל המפורט להלן‪:‬‬
‫‪ 88.48.1‬פורמט הגשה‬
‫הקבלן יגיש את כל החומר לרבות תכניות‪ ,‬סכמות‪ ,‬קטלוגים‪ ,‬הוראות תפעול ואחזקה‬
‫בשני פורמטים‪.‬‬
‫‪ .0‬פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי‬
‫כריכה קשה כמפורט להלן‪.‬‬
‫‪ .4‬פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתכנת שרטוט במהדורה אחידה‬
‫שתבחר עפ"י נהלי המזמין‪ ,‬צרובים על סי‪.‬די‪ .‬רום והקטלוגים וכל החומר המודפס‬
‫במדיה סרוקה‪ ,‬אף הם ע"ג סידי רום‪.‬‬
‫ההוראות צריכות להיות ערוכות במיוחד למתקן בו מורכב הציוד ולא יתקבל אוסף‬
‫סתמי של פרוספקטים או חוברות פרסומת‪ ,‬מידע המסופק ע"י קבלני משנה חייב‬
‫להיות משולב ומותאם עם כלל מערכת ההוראות‪.‬‬
‫החומר המודפס‪ ,‬הקטלוגים ותכניות מודפסות‪ ,‬יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים‬
‫בעלי כריכת פלסטית קשה‪ ,‬הקלסרים יערכו באופן הבא‪.‬‬
‫א‪ .‬הקלסר יהיה קשיח בגוון שונה משאר המערכות‪ ,‬הגוון המדויק יוגש ע"י הקבלן‬
‫לאישור המזמין‪.‬‬
‫ב‪ .‬ע"ג הקלסר יודפס שם המזמין‪ ,‬שם העבודה‪ ,‬שם המתכנן‪.‬‬
‫ג‪ .‬על כריכת הקלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת‪ .‬הדף יהיה‬
‫בגוון ורוד‪.‬‬
‫ד‪ .‬בתחילת הדף ימצא דף ובו תוכן הקלסר‪ .‬רמת פרוט תוכן העניינים תאפשר‬
‫למשתמש למצוא תכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר מתויק בקלסר‬
‫ללא חיפוש נוסף ‪.‬‬
‫ה‪ .‬כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות עבות‪ ,‬בכל‬
‫שקית פריט אחד‪ ,‬תכניות‪ ,‬קטלוג‪ ,‬הוראת הפעלה‪ ,‬הוראת אחזקה‪ ,‬רשימת‬
‫חלפים וכדומה‪ .‬על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' פריט המצוי‬
‫בתוכה ותאור הנושא‪ .‬המדבקות יתאמו את תוכן העניינים‪.‬‬
‫ו‪ .‬כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים למניעת קריעת השקיות‪ .‬כל החומרים‬
‫במדיה המגנטית יאוכסנו במכלים קשיחים מתאימים‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫‪ 88.48.4‬פרוט התחולה בספר המתקן‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫בכל קלסר של ספר המתקן ישובצו מיד בתחילתו‪ ,‬רצוי על הכריכה הפנימית דפים‬
‫מקדימים הכוללים הנחיות בטיחות כנדרש לפעולה באותו מתקן‪ .‬הנחיות הבטיחות‬
‫יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים וחומרים מתאימים‪ ,‬לרבות אופן זיהוי החומרים‬
‫המותרים‪ ,‬הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול במתקן‪ ,‬כלי עבודה בטיחותיים‬
‫נדרשים וכדומה‪ .‬ההוראות ידגישו בין היתר את הרגישות להפעלת מערכות משולבות‪,‬‬
‫חשמל‪ ,‬עבודה בדלק וכו'‪.‬‬
‫תכניות עדות מתאימות לנמצא בפועל לאחר סיום עבודות‪.‬‬
‫התכניות יכללו מידות מיקום לכל מרכיב במערכת‪ .‬התכניות יכללו את מספרי‬
‫הציוד המותאמים לדרישות המספור של המזמין‪.‬‬
‫תרשימי זרימה של המערכת ישמשו להבנת תפקוד המערכת‪ ,‬יהיו חד קוויים‪,‬‬
‫צבעוניים ויכללו את סימן המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה מלאה של‬
‫פעולת מערכות ההפעלה‪ ,‬הכיול והאחזקה‪ ,‬חצים לסימון כווני הזרימה וסימון‬
‫אזורים וגבולות המשורתים ע"י כל תת מערכת‪ .‬תרשימי הזרימה יכללו מידע על‬
‫הספקים וספיקות בכל קטע‪.‬‬
‫קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המירבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט‬
‫*‬
‫ציוד ומרכיב‪ .‬הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט בתוך הקטלוג ‪ ,‬הוראות‬
‫ההתקנה‪ ,‬הוראות תפעול ואחזקה‪ ,‬איתור תקלות‪ ,‬הנחיות לשיפוץ המכלולים‬
‫השונים‪ ,‬תכניות הרכבה ופירוק כולל איורים המתארים כל שלב בתהליך הביצוע‪,‬‬
‫רשימת חלפים וחומרים מומלצים‪ ,‬רשימת כלי עבודה מיוחדים וכלי עבודה‬
‫בטיחותיים‪ ,‬לרבות הוראות בדיקות תקינות הכלים הבטיחותיים‪.‬‬
‫רשימת חלקי חילוף מומלצים‪ ,‬לרבות כמויות‪ .‬הרשימות יכללו הפניה מפורטת‬
‫*‬
‫לקטלוג המתאים‪ ,‬שמות ספקים ופרטיהם‪ ,‬זמני אספקה ותנאי אספקה‪.‬‬
‫תאור מפורט של פעולת המערכת במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות‬
‫*‬
‫ומותאמות למצבים שונים של המערכת‪.‬‬
‫הוראות אחזקה מונעת מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי ושמות האביזרים‬
‫*‬
‫המטופלים‪ .‬ההוראה תפורט לפעולות יומיות‪ ,‬שבועיות‪ ,‬חודשיות‪ ,‬תלת חודשיות‪,‬‬
‫חצי שנתיות‪ ,‬שנתיות ורב שנתיות‪ .‬כל הוראה תכלול הנחיות למדידות הנדרשות‬
‫לקיום ההוראה‪ ,‬לרבות ציון‪ ,‬בסוגריים‪ ,‬של הנתון או הטווח הרצוי‪.‬‬
‫הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן‪ .‬ההנחיות יהיו מפורטות ברמת‬
‫*‬
‫המערכת‪ ,‬המתקן והציוד‪.‬‬
‫כל החומר הנ"ל ‪ ,‬הוראות הנחיות חלקי חילוף יהיו כתובים בעברית ‪.‬‬
‫*‬
‫הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותכניות העדות ( להלן "החומר הטכני") לאישור המתכנן‬
‫ולאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל במבנה‪.‬‬
‫המזמין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם‬
‫ויעבירו הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל ‪.‬‬
‫הקבלן יבדוק את כל החומר הטכני שהגיש‪ ,‬על בסיס ההערות העקרוניות של המתכנן‪ ,‬ויתקן‬
‫כל הנדרש‪ .‬בתום ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר למתכננים לבדיקה חוזרת‪.‬‬
‫המזמין יהיה רשאי‪ ,‬במידה ויוכח כי למרות ההתראות אין הקבלן מגיש את החומר הטכני‬
‫כנדרש‪ ,‬להטיל את הכנת החומר הטכני על גורם אחר וכל העלויות שידרשו לביצוע העבודה‪,‬‬
‫לרבות איסוף‪ ,‬בדיקת והתאמת החומר לקיים‪ ,‬יוטלו על הקבלן כאמור לעיל ‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫‪ 88.48.0‬מבחני המערכות ובדיקת הציוד והאביזרים‬
‫כל המערכות ייבחנו על ידי הקבלן כמפורט במפרטים הטכניים של היצרנים ובמפרט‬
‫הטכני של העבודה או כפי שיידרש על ידי המתכנן ‪ .‬הקבלן יספק וירכיב את הכלים‬
‫והמכשירים הדרושים לצורך המבחנים והבדיקות‪.‬‬
‫את המבחנים יש לבצע מיד לאחר השלמת המערכות או בחלקים מהן כשהצינורות‬
‫גלויים לעין‪.‬‬
‫אם הבדיקה מתבצעת בחלקי מערכת‪ ,‬עם גמר הבדיקות הפרטניות תבוצע בדיקה סופית‬
‫נוספת על כל המערכת‪.‬‬
‫בדיקות פונקציונליות של הציוד‬
‫הבדיקות הנ"ל ייעשו על ידי הקבלן לאחר הרכבת הציוד והשלמת המערכות על ידי‬
‫הפעלות ניסיוניות והרצת הציוד‪ ,‬כולל סימולציה של מערכת הפיקוד והבקרה והעברת‬
‫התראות למועצה‪.‬‬
‫מערכות או ציוד שלא יעמדו במבחנים ובבדיקות‬
‫מערכות או ציוד שלא יעמדו במבחנים יתוקנו או יוחלפו וייבדקו שנית‪.‬‬
‫המבחנים והבדיקות יבוצעו בנוכחות המפקח ויירשמו ביומן‪ .‬התמורה עבור ביצוע‬
‫המבחנים והבדיקות כלולה במחירי היחידה אותם נקב הקבלן בכתבי הכמויות ולא‬
‫ישולם עבורם בנפרד ‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫פרק ‪ 81‬עבודות עפר‬
‫‪ 81.81‬מפרט כללי‬
‫כל עבודות פרק זה‪ ,‬אם לא צוין כאן אחרת במפורש‪ ,‬יעשו וימדדו עפ"י הוראות המפרט‬
‫הכללי פרק ‪ - 10‬מפרט כללי לעבודות עפר בהוצאתו העדכנית האחרונה‪.‬‬
‫‪ 81.86‬הגדרת החפירה‬
‫א‪ .‬המונח חפירה הנזכר במכרז‪ 8‬חוזה זה‪ ,‬מתייחס בכל מקרה לכל סוגי החפירה‪ 8‬חציבה‬
‫בכל סוגי הקרקע והסלע כולל חציבה בסלע רצוף‪ ,‬עבודת ידיים באמצעות כלים שונים‬
‫וכו' אף אם לא נזכרת חציבה או עבודת ידיים במפורט‪.‬‬
‫ב‪ .‬מצורף למכרז דו"ח קרקע שנעשה בשטח התחנה‪ ,‬אך על הקבלן לקחת בחשבון שהקידוח‬
‫משקף נקודה בודדת בשטח התחנה ולא תוכר שום תביעה במידה וסוג הקרקע יהיה‬
‫שונה מהמצוין בדו"ח‪.‬‬
‫‪ 81.81‬טיפול בעודפים בפסולת‬
‫כל עודפי חפירה ו‪ 8‬או פסולת יסולקו אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך מותר עפ"י‬
‫הרשות ועפ"י הוראות המפקח למרחק כל שהוא בתחום השיפוט של אזור תעשיה נ‪.‬ע‪.‬מ‪,‬‬
‫הכל על אחריותו וחשבונו של הקבלן‪.‬‬
‫‪ 81.84‬עבודת ידיים‬
‫מחירי היחידה השונים כוללים עבודת ידיים לגילוי מערכות קיימות‪ ,‬לעבודה בקרבת‬
‫מבנים או תשתיות קיימות‪ ,‬לצורך התחברות למערכות קיימות או בכל מקום שידרש ע"י‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪ 81.80‬ניקוי‪ ,‬פינוי וחישוף‬
‫חישוף יבוצע לעומק של ‪ 41‬ס"מ לפחות מפני הקרקע עד לחשיפת שכבת עפר נקיה מכול‬
‫חומר אורגני‪ ,‬פסולת וכו'‪ .‬אין להשתמש באדמת החישוף לכל שימוש בשטח התחנה‪ .‬אדמת‬
‫החישוף תסולק אל אתר מאושר מחוץ לאתר מורשה ע"י הרשות‪.‬‬
‫עבודות חישוף ימדדו לתשלום לפי מ"ר בכל עומק החישוף שידרש ע"י המהנדס במקום‪.‬‬
‫‪ 81.82‬רטיבות בקרקע‬
‫הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח שהשטח בו יבוצעו העבודות יושאר יבש‪.‬‬
‫באם יהיו מים בקרקע ובחפירות השונות בעת ביצוע העבודות‪ ,‬ינקוט הקבלן בכל‬
‫האמצעיים להורדת מפלסם ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר‪ ,‬שיאושר‬
‫מראש ע"י המהנדס ומבלי לגרום לנזקים למיתקנים קיימים‪ ,‬הכל כמפורט במפרט הכללי‪.‬‬
‫הקבלן יבטיח על חשבונו את החפירה ואת הסוללות הקיימות‪ ,‬בכל אמצעי הנראה לו‬
‫כמתאים ובהתאם לחוק‪ ,‬לעמידה בפני מפולות ובפני חדירת קולחים‪ ,‬מי תהום ומי גשמים‬
‫בשעת העבודה‪.‬‬
‫לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הוצאות ישירות או עקיפות כלשהן שיגרמו לו בקשר‬
‫לאמצעי הגנה מפני חדירת מים לחפירות‪ ,‬הסידורים לסילוקם ותיקון הנזקים‪ ,‬במידה ולא‬
‫ינקוט באמצעי הגנה הנדרשים‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫‪ 81.80‬מי תהום‬
‫‪ .0‬אתר העבודה נמצא על גדת נחל בו יש בעונת החורף זרימות מים חזקות ושטפונות‪.‬‬
‫‪ .4‬על אף שהנ ושא לא נבדק‪ ,‬עלולים להתגלות מי תהום‪ ,‬או לחילופין עלולים לזרום מי נגר‬
‫עילי לתוך החפירות והתעלות הנחפרים לצורך ביצוע העבודות‪ .‬הכוונה במונח "מי תהום"‬
‫להלן היא מים מכל מקור אחר עילי או תת קרקעי‪.‬‬
‫‪ .0‬במקומות שקרקעית החפירה הנדרשת תימצא מוצפת במי תהום יהיה על הקבלן להרחיק‬
‫את המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש‪.‬‬
‫‪ .2‬היווצרות מצב המוגדר עפ"י מכרז זה כהמצאות "מי תהום" הוא כאשר במהלך ביצוע‬
‫החפירה בשטח החפירה‪ ,‬נקוו מי תהום ברום "‪ 2‬או יותר מעל קרקעית החפירה המתוכננת‪,‬‬
‫ונשארו ברום זה במשך שלוש שעות לפחות‪.‬‬
‫‪ .5‬למרות האמור בסעיף ‪ 0‬לעיל ובמצב המתואר בו‪ ,‬יהיה על הקבלן ליצור את התנאים‬
‫המתאימים לעבודה ביבש בכל מצב בו יתגלו מים‪.‬‬
‫‪ .2‬בכל מקרה של הרחקת מים יהיה על הקבלן להקפיד על החזקת החפירות במצב יבש במשך‬
‫כל זמן העבודה‪ ,‬ולנקוט בכל האמצעים (שקי חול‪ ,‬משקולות מיוחדות‪ ,‬עיגונים וכד') כדי‬
‫למנוע הזזת מתקנים‪ ,‬מבנים‪ ,‬צינורות או שוחות ע"י כוח עילוי לפני או בעת המילוי החוזר‪.‬‬
‫‪ .6‬הקבלן יביא לאישור בפני המהנדס את השיטות בהן הוא מתכוון לנקוט להרחקת המים וכן‬
‫את הציוד בו הוא מתכוון להשתמש‪ .‬המהנדס רשאי לאשר‪ ,‬לפסול ו‪8‬או להציע שינויים‬
‫בשיטה ו‪8‬או בציוד‪ ,‬רק לאחר אישורם יתחיל הקבלן בעבודה‪.‬‬
‫‪ .0‬המהנדס יהיה רשאי להורות לקבלן על החלפת שיטת העבודה ו‪8‬או הציוד גם לאחר‬
‫שהקבלן החל בעבודה עם כלים ולפי שיטה שאושרה לו‪.‬‬
‫‪ .2‬האמור לעיל מובא רק לנוחות הקבלן‪ .‬על הקבלן לבדוק בעצמו ועל חשבונו את מצב מי‬
‫התהום ולקחת בחשבון לגבי המחירים המוצעים על ידו את הימצאות או אי הימצאות מי‬
‫תהום באתר העבודות‪ .‬הקבלן ישא בכל הוצאות הבדיקה ולא יהיה זכאי לכל תשלום בגלל‬
‫התגלות מי תהום במקום שלא חזה‪.‬‬
‫‪ .01‬כיסוי התעלה ו‪8‬או החפירה במקומות שיש בהם מפלס גבוה של מי תהום או שיש בהם‬
‫תנאי רטיבות דומים‪ ,‬יש לבצע את פעולות המילוי במהירות‪ ,‬כדי למנוע את ציפת המתקנים‬
‫או הצינורות במים‪ .‬במקומות שמשתמשים בהם בסמכים לצורך חפירה‪ ,‬יש להסיר את‬
‫הסמכים בזהירות‪ ,‬בד בבד עם הנחת כל אחת משכבות המילוי‪.‬‬
‫‪ .00‬יודגש כי עבור הרחקת "מי תהום" כמפורט בסעיף זה לא ישולם בנפרד ומחיר הרחקת מי‬
‫התהום יהיה כלול במחירי היחידה‪ ,‬לרבות השאיבה‪ ,‬החלפת קרקע‪ ,‬מצע או חול בריפוד‬
‫חצץ‪ ,‬עיגון הצינורות והשוחות נגד כוחות עילוי וכול העבודות והחומרים הדרושים לביצוע‬
‫העבודה בנוכחות מי תהום‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫‪ 81.80‬חפירה כללית‬
‫המונח "חפירה" בכל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם לא צוין‬
‫כך במפרט בכל סעיף‪.‬‬
‫על הקבלן לבדוק את סוג וטיב הקרקע בעצמו ויבסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע‬
‫הקיימים‪ ,‬הכל כאמור במפרט הכללי‪.‬‬
‫הקבלן יבצע עבודות חפירה כללית בשטח בהתאם לרומים המסומנים בתוכניות ובהתחשב‬
‫בעובי הכיסוי הנדרש בפיתוח השטח‪ ,‬כמצוין בתכנית‪.‬‬
‫עודפי האדמה יסולקו ע"י הקבלן למקום שפיכה מאושר ע"י המהנדס כמפורט להלן‪.‬‬
‫החפירה תבוצע בשיטות שונות ובאמצעות ציוד מכני במידת דיוק המצוינת בהמשך‪.‬‬
‫באדמה החפורה המתאימה ישתמשו בעתיד לצורכי המילויים‪ .‬במסגרת מכרז זה תאוחסן‬
‫אדמת החפירה בערמה במקום שיאושר ע"י המהנדס‪.‬‬
‫במקרה של חפירה מעל העומק הדרוש ובהתאם לסטיות המותרות‪ ,‬כמצוין בהמשך‪ ,‬ימלא‬
‫הקבלן‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬את החסר במצע סוג א' תוך הדוק בהתאם למפורט בסעיף ‪81.12‬‬
‫למפרט הכללי‪.‬‬
‫על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת שלא לפגוע או לשנות דרכים‪ ,‬כבישים‪,‬‬
‫מבנים‪ ,‬חפירות ותעלות קיימים מחוץ לקו החפירה‪.‬‬
‫הקבלן יתקין על חשבונו ולפי אישור המהנדס‪ ,‬אמצעי דיפון ותמיכה בכל מקום בו יקבע‬
‫המהנדס כי קו החפירה קרוב למבנים ומתקנים במידה המסכנת את שלמותם‪.‬‬
‫הוצאות הדיפון ותיקון כל נזק והחזרת המצב לקדמותו במקרה של פגיעה במתקנים‬
‫קיימים מחוץ לקו החפירה‪ ,‬יחול על הקבלן בלבד‪.‬‬
‫עבודות החפירה תבוצענה בהתאם לגבהים‪ ,‬לשיפועים ולמדות הנתונים בתוכניות ובהתאם‬
‫להוראות המהנדס‪.‬‬
‫הסטיות המותרות לגבי העבודה בחפירות הן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫לגבי עומק החפירה בקרקעית‪ + 5 - :‬ס"מ מהרום המצוין‪.‬‬
‫‪ + 4%‬מהשיפוע המצוין‪.‬‬
‫לגבי החפירה בשיפועים‪- :‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן יעמיס את החומר החפור ויובילו לאחסנה במקומות האחסון או השפיכה שיקבעו‬
‫בתיאום עם המפקח‪ .‬החומר המיועד למילוי יפוזר בשכבות אופקיות‪.‬‬
‫הקבלן יקח בחשבון כי בזמן החפירה הוא עשוי להידרש לסווג את החומר החפור‪ :‬חומר‬
‫ראוי למילוי וחומר פסול למילוי‪ .‬הקבלן ימסור למפקח בכל פעם שהוא נתקל בחומר שונה‬
‫מזה שנתקבל מבדיקות ראשונות‪ ,‬ויקבל הוראות בנוגע למקום שפיכת כל סוג וסוג של‬
‫חומר‪.‬‬
‫החפירה בעזרת כלים מכניים מתאימים או בעבודות ידיים תעשה לפי בחירת הקבלן‬
‫ובאישורו של המהנדס‪ .‬לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור עבודות ידיים‪ ,‬דיפון‪ ,‬תיקונים‪,‬‬
‫הרחבות וכו' הדרושים להשלמת החפירה‪.‬‬
‫רשימת הכמויות תהיה בסיס לחוזה‪ ,‬הכמויות לתשלום תהינה למ"ק לפי המידות נטו של‬
‫העבודה הגמורה‪.‬‬
‫שיפועי החפירה לא ימדדו לצורך תשלום‪ ,‬אלא אם כן הם חלק מן המבנה‪ .‬מחיר מ"ק‬
‫חפירה יכלול את כל העבודות ושרותי הלוואי כנ"ל בכל סוגי הקרקע במקום‪ ,‬כולל חצוב‪,‬‬
‫אשר עבורו לא ישולם בנפרד‪ ,‬וכן את ההובלה‪ ,‬ההרחקה‪ ,‬הפזור והאחסון של העפר‬
‫במקומות מאושרים על ידי המהנדס‪.‬‬
‫לא ישולם עבור ‪. Double handling‬‬
‫‪63‬‬
‫‪ 81.82‬חפירה ומילוי למבנים‬
‫החפירות למבנים תבוצענה במדויק ובהתאם למסומן בתוכניות‪ .‬במידה ועל הקבלן לבצע‬
‫חפירה נוספת לצורך קבלת מרווח עבודה לבניית התבניות או ביצוע הציפוי החיצוני‪ ,‬לא‬
‫תשולם לו תוספת עבור חפירה מעבר לקוי החפירה במבנה המסומנים בתכניות‪ .‬באם יהיו‬
‫מים בקרקע ובחפירות השונות בעת ביצוע העבודות‪ ,‬ינקוט הקבלן בכל האמצעים להורדת‬
‫המפלסים ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר‪ ,‬שיאושר מראש ע"י המהנדס‬
‫ומבלי לגרום לנזקים למבנים ומתקנים קיימים הכל כמפורט במפרטים וללא תשלום נוסף‪.‬‬
‫הצורך במילוי חומר גרנולרי מתחת למבנים יקבע בשטח ע"י יועץ הקרקע‪ .‬שלב א' של‬
‫החפירה יבוצע עד לעומק תחתית המבנה ורק לאחר בדיקת תחתית החפירה ע"י יועץ הקרקע‬
‫ומתן הנחיה בכתב לגבי הצורך בשכבת מצע ועוביה‪ ,‬ימשיך הקבלן בהעמקת החפירה לעומק‬
‫הדרוש‪.‬‬
‫מדידת החפירה למבנים תהיה לפי נפח המבנה נטו ללא מדידת שיפועים נדרשים לפי תנאי‬
‫וסוג הקרקע‪ ,‬מרווח עבודה לבניית התבניות או ביצוע הציפוי החיצוני‪.‬‬
‫החפירה תכלול את כל העבודות ושרותי הלוואי הנ"ל בכל סוגי הקרקע במקום‪ ,‬כולל חציבה‬
‫וכן את סווג החומר‪ ,‬ההובלה‪ ,‬ההרחקה‪ ,‬הפזור והאחסון של העפר במקומות מאושרים על ידי‬
‫המהנדס‪ ,‬את מילוי סביב המבנים (ראה להלן) וכו' הכל כמפורט‪.‬‬
‫רצ"ב בסוף המפרט נספח דו"ח ראשוני של יועץ הקרקע עם בדיקות קרקע ויעוץ לביסוס‪.‬‬
‫ריצפת מבנה המכון מבוסס על כלונסאות תהיה "תלויה" ומופרדת מהקרקע בעזרת ארגזי‬
‫קרטון כוורת בעובי ‪ 41‬ס"מ ‪.‬‬
‫מתחת לארגזי קרטון תפוזר שכבת חצץ פוליה רחוץ ומפולס בעובי כ‪ 01 -‬ס"מ‪.‬‬
‫תחתית החפירה תופרד מחצץ באמצעות בד גיאוטקסטיל לא ארוג במשקל ‪ 411‬ג'\מ"ר‪.‬‬
‫יש לבצע חפירה כללית (בשיפוע ‪ 0%‬לצדדים לצינור ניקוז שרשורי) למפלס הנדרש ולהדק‬
‫תחתית החפירה באמצעות שישה מעברים של מכבש ויברציוני כבד‪.‬‬
‫ממדי החפירה להחלפת הקרקע יחרגו ‪ 0‬מ' לפחות מגבולות המתקנים‪.‬‬
‫החפירה לביצוע המילוי המהודק תעשה בשיפוע של ‪ 0‬אנכי ל מינימום ‪ 0.1‬אופקי‪.‬‬
‫תחתית החפירה תאושר ע"י מהנדס הביסוס‪.‬‬
‫במקרה של תחתית מתקנים משופעת‪ ,‬יש לבצע מילוי מהודק בשכבות כנדרש וביצוע עיבוי‬
‫למפלס הנדרש ע"י עבודה ידנית‪.‬‬
‫בקצוות החפירה להחלפת קרקע יבוצעו צינורות ניקוז שרשורים השקעים כ‪ 5 -‬ס"מ בתחתית‬
‫החפירה‪ .‬צינורות הניקוז יונחו ב תעלה ממולאת חצץ פוליה רחוץ עטוף בבד גאוטכני לא ארוג‪.‬‬
‫הצינורות ינוקזו את המים לתא שאיבת מי ניקוז ובמקרה של עליית המפלס בתא ישאבו ע"י‬
‫משאבה ניידת‪.‬‬
‫המילוי מתחת למשטחי הבטון במידה ויידרש יהיה ממצע סוג א' ויבוצע כמפורט להלן‪:‬‬
‫ יש לבצע חפירה כללית (בשיפוע ‪ 0%‬לצדדים) למפלס הנדרש ולהדק תחתית החפירה‬‫באמצעות שישה מעברים של מכבש ויברציוני כבד‪.‬‬
‫ המילוי החוזר יורכב מחומר ממצע סוג א' המכיל עד ‪ 0%‬דקים ואבן בגודל מקסימאלי של‬‫‪ 6‬ס"מ‪ .‬חומר המילוי יהיה נקי מחרסית‪ ,‬מטין‪ ,‬מחומרים אורגניים ומכל חומר מזיק וזר‬
‫אחר שיאושר מראש ע"י המהנדס‪.‬‬
‫ עובי השכבות (לאחר הידוק) יהיה ‪ 41‬ס"מ וההידוק יבוצע באמצעות מכבש ויברציוני (בעל‬‫משקל סטטי ‪ 0‬טון לפחות) לצפיפות של ‪ 011%‬ממודיפייד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ה‪.‬ו‪.‬‬
‫ החפירה לביצוע המילוי המהודק תעשה בשיפועים לפי סוג הקרקע באתר‪.‬‬‫המילוי כנ"ל יכלול אספקה‪ ,‬פיזור בשכבות‪ ,‬הרטבה והידוק כמפורט‪.‬‬
‫החישוב לצורכי תשלום של נפחי המילוי יעשה לפי מידות הנטו תיאורטיות‪ ,‬כמסומן בתוכניות‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫‪ 81.18‬מילוי חוזר מאחורי הקירות‬
‫מילוי חוזר מאחורי קירות עד למרחק מינימלי של ‪ 0.1‬מטר מהקיר יבוצע ממצע סוג א'‬
‫וחול נקי לפי החלטת המהנדס מהודק בשכבות של ‪ 41‬ס"מ לדרגת ‪ 20%‬מוד‪ .‬אאשהו‪.‬‬
‫המילוי יהודק במכבש קטן ( בומג) ) בפיקוח צמוד על מנת לא לפגוע בצנרת או קיר המבנה‪.‬‬
‫המילוי בחצי מטר העליון יבוצע מחרסית מקומית למניעת חדירת מים‪ ,‬החומר יהיה מוברר‬
‫ונקי מאושר ע"י המהנדס‪ .‬בהיקף מבנה התחנה תבוצע הגנה כנגד חדירת מים אל החפירה‬
‫באמצעות ממברנה (סינר) אספלטית ברוחב ‪ 4‬מטר‪ .‬הממברנה תוצמד לקיר ברום ‪ 0‬ס"מ‬
‫מפני השטח ובעומק כ‪ -08‬ס"מ מתחת לשכבה עליונה‪.‬‬
‫המילוי בשכבות העליונות בקרקע חרסיתית תהודק בשכבות בעובי ‪ 41‬ס"מ לדרגת צפיפות‬
‫של ‪ 25%‬מוד‪ .‬א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ה‪.‬ו‪ .‬באמצעות מכבש קטן‪.‬‬
‫‪ 81.11‬מדידה ותשלום לעבודות עפר‬
‫‪ 81.11.1‬כללי‬
‫מחירי החפירה מתייחסים לכל סוגי האדמה כולל סלע‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬יכללו כל מחירי החפירה בסעיפים הבאים להלן גם את ניקוי השטח‪ ,‬הקמת‬
‫מבנים זמניים במידת הצורך‪ ,‬חפירה במקומות מוגבלים בעבודת ידיים‪ ,‬חפירה‬
‫בשלבים‪ ,‬ניקוז וכל עבודה אחרת ההכרחית להחזקת החפירות ביבש‪ ,‬הובלת‬
‫חומרים למרחק שאינו עולה על ‪ 5111‬מ' ממקום החפירה עד למקום השימוש‪ ,‬או עד‬
‫לשטחי הפיזור‪ ,‬או לערמות זמניות‪ ,‬מיון וסיווג החומר המתאים לשמש כמילוי חוזר‪,‬‬
‫הנחת החומר החפור כמילוי חוזר בתעלות וסביב מבנים‪ ,‬סילוק חומר עודף ומיותר‬
‫לפי הוראות המפקח‪.‬‬
‫כל הנאמר להלן בסעיף זה על תכולת המחירים בא להוסיף על האמור במפרט הכללי‬
‫ושאר מסמכי המפרט וכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪ 81.11.6‬מילוי רגיל‬
‫הידוק מילוי רגיל (בלתי מבוקר) לא יימדד לתשלום אלא יכלל במחירי היחידה‬
‫לחפירה‪ ,‬פיזור החומר בשכבות והידוק במעברי כלים‪.‬‬
‫‪ 81.11.1‬עבודות בנוכחות מי תהום‬
‫לא תימדד בנפרד‪ ,‬העבודה כוללת החזקת החפירה במצב יבש בכל שלבי העבודה‪,‬‬
‫בכל שיטה שהיא לרבות כל עבודות החפירה והמילוי הנוספים‪ ,‬קידוחים‪ ,‬שאיבה‪,‬‬
‫חפירת תעלות הטיה וניקוז וכיסויין בגמר העבודה‪ ,‬וכל ההוצאות הכרוכות בהחזקת‬
‫החפירה יבשה ונקיה בכל שלבי הביצוע‪ ,‬הכל כמפורט במפרט וכנדרש‪.‬‬
‫‪ 81.11.4‬חפירה במחפרות‬
‫המדידה עבור חפירה במחפרות תיעשה במטרים מעוקבים מדודים מפני הקרקע ועד‬
‫לקווי החפירה שנדרשו ע"י המהנדס בכתב‪.‬‬
‫המחיר יכלול חפירה‪ ,‬הובלת החומר ופיזורו במקומות המילוי כנדרש‪ ,‬ביצוע כל‬
‫הפעולות למניעת הצטברות מים עומדים כגון‪ :‬ניקוז בתעלות פתוחות שאיבה‪ ,‬וכן‬
‫יישור השטח והחלקתו בגמר העבודה‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫‪ 81.11.0‬מילוי מהודק מסביב למבנים‬
‫המילוי המהודק מסביב למבנים מחומר חפירה מקומי לא יימדד בנפרד לצורך‬
‫תשלום והתמורה עבור המילוי תחשב ככלולה במחיריה החפירה למבנים‪ .‬עבור‬
‫מילוי בחומר חולי מובא או מצע סוג א' ישולם בנפרד לפי מ"ק‪ .‬החישוב יהיה לפי‬
‫מ"ק תיאורטי‪ :‬מרווח ‪ 1.5‬מ' בין המבנה ודופן החפירה בתחתית המבנה ושיפוע‬
‫הדופן לפי ‪ .0:0‬מילוי סביב מבנים יכלול אספקת החומר‪ ,‬הובלתו‪ ,‬פיזור החומר‬
‫בשכבות של ‪ 41‬ס"מ אחרי ההידוק‪ ,‬הרטבה והידוק לצפיפות הנדרשת‪ ,‬בדיקות‬
‫צפיפות ויישור פני החפירה עד לרומים הסופיים הנדרשים‪.‬‬
‫‪ 81.11.2‬מצע מהודק‬
‫מצע מהודק יימדד לתשלום במטרים מעוקבים שהונח למעשה לפי המידות והעוביים‬
‫המצוינים בתוכניות או שנדרשו ע"י המהנדס‪ .‬המחיר יכלול את הספקת החומר‪,‬‬
‫הובלתו‪ ,‬ייצוב השתית ע"י הרטבה והידוק‪ ,‬פיזור החומר בשכבות של ‪ 41‬ס"מ אחרי‬
‫ההידוק‪ ,‬הרטבה והידוק לצפיפות הנדרשת ובדיקות צפיפות‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫פרק ‪ 86‬עבודות בטון‬
‫‪ 86.81‬כללי‬
‫‪ 86.81.81‬כללי‬
‫דרישות המפרט הבאות כאן הן בנוסף לדרישות המקובלות עבודות בטון באתר יצוק באתר על‬
‫פי המפרט הכללי בפרק ‪.14‬‬
‫כל פרטי הציוד המכני‪ ,‬הצנרת והאביזרים העוברים דרך הבטון‪ ,‬יוצבו במקומם לפני היציקה‪,‬‬
‫אלא אם צוין אחרת בפרטי תוכניות הקונסטרוקציה ע"י השארת חורים וחריצים מתאימים‬
‫שיוכנו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המהנדס‪.‬‬
‫מודגש שלא כל המידות‪ ,‬סימון המעברים‪ ,‬והשקעים מופיעים בתוכניות הקונסטרוקציה הינם‬
‫בהתאם לדרישות הציוד שיסופק ‪.‬‬
‫על הקבלן לבצע את עבודות הטפסנות תוך בדיקה של כל מערכות התוכניות‪ ,‬תוכניות הבנייה‬
‫ותוכניות הקונסטרוקציה מפרטי הציוד והוראות יצרני הציוד‪.‬‬
‫לקבלן יורשה להשתמש אך ורק בבטון מובא ממפעל מאושר ע"י המפקח למעט בטונים ב‪.051 -‬‬
‫דווח הקבלן למפקח על סדרי היציקה וכן ההכנות ליציקה יעשו כמפורט בסעיף ‪ 14.12‬במפרט‬
‫הכללי‪.‬‬
‫‪ 86.81.86‬בטיחות ואמצעי זהירות‬
‫למען הסר ספק מובחר כי הקבלן ייחשב לקבלן ראשי לכל דבר ועניין‪ ,‬ולרבות עניין פקודת‬
‫הבטיחות בעבודה (נוסח חדש)‪ ,‬התש"ל‪ 0261 -‬והתקנות עלפיה‪.‬כולל עפ"י תקנות הבטיחות‬
‫בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח ‪0200‬‬
‫הקבלן מתחייב על מנת למנוע תאונות‪ ,‬מפולות‪ ,‬שרפות וכו' בשטח העבודה‪ ,‬לשמור על כל דין‬
‫המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים לב לנושאים כדלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה‪ ,‬תוך ‪ 6‬ימים‬
‫מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה‪ .‬צו התחלת העבודה יכנס לתוקף על בסיס הודעה על‬
‫מינוי מנהל העבודה‪.‬‬
‫ב‪ .‬החזקת פנקס כללי באתר הבנייה ‪ 8‬בנייה הנדסית בו תרשמנה כל הפעילויות המבוצעות‬
‫באתר לרבות הדרכת עובדים ציוד מגן אישי תאונות וכו'‪.‬‬
‫ג‪ .‬בכניסה למבנה יוצב שלט בו יצוין שם הקבלן‪ ,‬פעולות הבנייה ושם מנהל העבודה‪ ,‬וכן יוצבו‬
‫שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות בניה ושהכניסה לשטחים אלה אסורה‪.‬‬
‫ד‪ .‬במידה ונעשות הריסות הן תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של מנהל עבודה מוסמך‬
‫לעבודות הריסה‪ .‬העובדים בהריסה יצוידו בכובעי מגן‪ ,‬נעלי בטיחות ומשקפי מגן‪ ,‬במידת‬
‫הצורך (סעיף ‪ 00‬של התקנות)‪.‬‬
‫ה‪ .‬לספק לעובדים כלי עבודה תקינים (לרבות‪ :‬פטישים‪ ,‬אזמלים וכו') כובעי מגן (מקום‬
‫שקיים סיכון של עצמים נופלים)‪ ,‬משקפי מגן (בריתוך‪ ,‬חיתוך‪ ,‬סיתות‪ ,‬שברי בטון וכו') ‪-‬‬
‫הכל לפי הדין והצורך‪.‬‬
‫ו‪ .‬כל הציוד‪ ,‬לרבות מנופים וכלי הרמה אחרים‪ ,‬יהיו תקינים לחלוטין עם תעודות בדיקות‬
‫שגרתיות ועדכניות וברות תוקף של בודקים מוסמכים‪ .‬הציוד יופעל רק על ידי עובדים‬
‫המורשים והמוסמכים לכך‪.‬‬
‫ז‪ .‬לא לחבר לרשת חשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי מוסמך שאישר‬
‫זאת בכתב (ביומן העבודה)‪.‬‬
‫ח‪ .‬לא להשתמש באש גלויה (עבודה חמה) בריתוך‪ ,‬חיתוך‪ ,‬עבודות זפת חם ועבודות אחרות‬
‫שעלולות לגרום לשרפה‪ ,‬אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה ואופן ביצוע מאת‬
‫המנהל‪.‬‬
‫מאידך‪ ,‬אישור של המפקח אינו משחרר את אחריותו המלאה והבלעדית לכל נזק שעלול‬
‫להיגרם עקב ביצוע העבודות הנ"ל‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן‪ ,‬ולא תתקבל כל דרישה או‬
‫טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו‬
‫הנם תוצאות של עמידה בדרישות הבטיחות כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪ 86.81.81‬פיגומים‪ ,‬בטיחות ואחריות לנזקים‬
‫א‪ .‬הקבלן יספק ויקבע על חשבונו פיגומים נייחים ו‪ 8‬או ניידים יציבים ובטוחים‬
‫מורכבים באתר על פי כל דין לרבות תקנים רשמיים ובמיוחד ת"י ‪ .0002‬ועפ"י תקנות‬
‫הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)‪ ,‬התשמ"ח‪ 0 0200-‬פרק ג בנושא פיגומים‬
‫ב‪ .‬הקבלן חייב לבדוק היטב את הפיגומים‪ ,‬שלבי הסולמות וכו' לפני התחלת‬
‫העבודות ובהמשכן כדי להבטיח את יציבותם המוחלטת‪ .‬אין לחבר פיגומים בחלקי‬
‫בנין לא יציבים (כגון‪ :‬מלבנים‪ ,‬משקופים‪ ,‬כרכובים וכד')‪ .‬כמו כן אסור להשתמש‬
‫בפיגומים ארעיים בלתי יציבים (כגון‪ :‬חביות‪ ,‬מלבנים וכד')‪.‬‬
‫ג‪ .‬הרמת או הורדת עובדים במתקני הרמה ו‪ 8‬או שינוע‪ -‬אסורות בהחלט‪ .‬אין לבצע‬
‫עבודות מתחת למתקני הרמה ושינוע‪ .‬כמו כן תשומת לב הקבלן מופנית לאפשרות‬
‫של משבי רוחות חזקים באזור האתר‪ .‬אי לכך עליו לחזק את הפיגומים חיזוק יתר‬
‫ולחזור ולבדקם לעתים תקופות‪.‬‬
‫ד‪ .‬שימוש בפיגום תלוי מותנה באישור מראש של הרשויות המוסמכות לעניין‪ .‬אין‬
‫להשתמש ואין לבצע עבודות בשימוש בפיגום תלוי אלא באם קיבל הקבלן את כל‬
‫האישורים כאמור לעיל‪ .‬יקבל הקבלן את כל האישורים הדרושים וישתמש בפיגום‬
‫תלוי‪ -‬חייב הוא לבדוק את המתקן ותקינותו באורח רצוף מדי יום ביומו‪.‬‬
‫ה‪ .‬לפני ביצוע העבודות ולאחר התקנתם של הפיגומים (לרבות פיגום תלוי) חייב הקבלן‬
‫לדאוג שנציג המשרדים הממשלתיים המוסמכים יבדוק את מערכות ומתקני‬
‫הפיגומים בשטח כשהם מוכנים לעבודות‪ ,‬ויאשר בכתב את תקינותם ובטיחותם‪.‬‬
‫אסור בתכלית האיסור להשתמש בפיגומים מכל סוג שלא קיבלו את האישור הכתב‬
‫כנ"ל ואין להתחיל בעבודות אלא לאחר קבלת האישורים הדרושים‪.‬‬
‫ו‪ .‬בנוסף לאמור סעיף ה' לעיל‪ ,‬חייב הקבלן לוודא שנציג מוסמך של המשרדים‬
‫הממשלתיים יחזור ויבדוק את הפיגומים בשטח תוך כדי מהלך העבודות במועדים‬
‫ובפרקי זמן על פי כל דין וכפי שייקבע על ידי נציג השלטונות‪.‬‬
‫כל ביקורת ובדיקת כנ"ל תלווה בכתיבת דו"ח מתאים על מצבם ותקינותם של‬
‫הפיגומים וכן אישור חתום של נציג השלטונות בדבר השימוש בפיגומים‪ .‬אין לבצע‬
‫או להמשיך בעבודות (ובשימוש בפיגומים) שלא קיבלו אישור כנ"ל‪.‬‬
‫ז‪ .‬מודגש בזאת שכל אישור שניתן לקבלן לא יתפרש כאילו יש בו משום העברה‬
‫אחריות מלאה או חלקית או חבות איזו שהיא אל המזמין ו‪ 8‬או מנהל הפרוייקט ו‪8‬‬
‫או המפקח או משום קבלת אח ריות לנזק בשל כך‪ ,‬ו‪ 8‬או להפרה של כל תקנה או דין‬
‫שעלולים לעמוד בסתירה לאישור האמור‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫‪ 86.81.84‬בטיחות וכיבוי אש‬
‫א‪ .‬כל העבודות תתבצענה אך ורק בשימוש בחומרים ובמוצרים שעברו בדיקה במכון התקנים‬
‫הישראלי לפי ת"י ‪ 655‬וסווגו ע"י מכון התקנים‪.‬‬
‫הקריטריונים הקובעים הנם‪:‬‬
‫‪ .0‬דליקות‪.‬‬
‫‪ .4‬כהות עשן‪.‬‬
‫‪ .0‬טפטוף ועוות הצורה‪.‬‬
‫‪ .2‬פליטת גזים רעילים‪.‬‬
‫ב‪ .‬כל החומרים והמוצרים המיועדים לשימוש יענו על דרישות התאמתם לייעודם כמפורט‬
‫בת"י ‪ 240‬למקומות ציבוריים‪.‬‬
‫ג‪ .‬בכל מקרה של שימוש בחומר או מוצר יש לקבל את תוצאות הבדיקה (אם היא כבר קיימת)‬
‫או לבצעה מראש בטרם החומר או המוצר יאושר לשימוש‪ .‬החומר או המוצר יאושרו אך‬
‫ורק אם הם עונים לדרישות ת"י ‪.240‬‬
‫ד‪ .‬להסרת כל ספק‪ ,‬נקבע שכל החומרים והמוצרים ללא יוצא מן הכלל שבדעת הקבלן‬
‫להשתמש בהם לצורך ביצוע עבודות הסכם זה‪ ,‬חייבים להיות מאושרים מראש על ידי‬
‫המפקח‪.‬‬
‫ה‪ .‬המזמין יראה את עבודות הסכם זה מושלמות וגמורות רק לאחר קבלת כל אישורים‬
‫וההיתרים למיניהם והנוגעים לבטיחות וכיבוי אש‪ ,‬לרבות כל האישורים הדרושים‬
‫ממחלקת כיבוי אש והרשות המקומית‪.‬‬
‫ו‪ .‬כל הנ"ל יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן כשכל ההוצאות בגין הוראות סעיף זה חלות‬
‫אך ורק על הקבלן‪.‬‬
‫‪ 86.81.80‬בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים‬
‫א‪ .‬הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהמבנים שנועדו להיות‬
‫מכוסים או מוסתרים‪ ,‬ללא הסכמתו של המפקח‪.‬‬
‫ב‪ .‬הושלם חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר‪ ,‬יודיע הקבלן על כך למפקח‬
‫בכתב‪ 20 ,‬שעות מראש בכתב‪ ,‬כדי לאפשר למפקח לבדוק‪ ,‬לבחון ולמדוד את החלק האמור‬
‫מהמבנה לפני כיסויו או הסתרתו ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם יכוסה החלק‬
‫האמור מהמבנה‪.‬‬
‫ג‪ .‬כיסה הקבלן חלק כל שהוא מהמבנה בניגוד להוראותיו של המפקח‪ ,‬או לא הודיע הקבלן‬
‫למפקח מראש על כיסוי‪ ,‬יגלה ויחשוף הקבלן‪ ,‬על חשבונו והוצאותיו‪ ,‬לשם ביקורת‪ ,‬את‬
‫החלק של המבנה שכוסה‪ ,‬עפ"י דרישת המפקח ובתוך הזמן שנקבע על ידיו ויכסהו מחדש‬
‫מיד לאחר אישור אותו החלק מהמבנה ע"י המפקח‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫‪86.86‬‬
‫סוג הבטון‬
‫כל הבטונים יהיו מסוג ב‪ ,21 -‬הכל כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות‪.‬‬
‫הבטונים יתוכננו בתערובת שתבטיח אטימות למים‪ ,‬עמידות בפני קורוזיה ועבידות‪.‬‬
‫בטון רזה יהיה מסוג ב‪.41 -‬‬
‫תכן תערובות הבטון יהיה לפי תקנים‪. ACI 211, ACI 318 :‬‬
‫ספיגות הבטון לא תעלה על ‪ 05‬מ"מ לפי בדיקת תקן ישראלי ‪ 42‬חלק ‪. 5‬‬
‫יחס מים לצמנט בתערובת לא יעלה על ‪. 1.24‬‬
‫כל תערובות הבטונים יובאו לאישורו המוקדם של המהנדס המתכנן לאחר שיורכבו‬
‫ע"י טכנולוג חב' אספקת הבטון‪.‬‬
‫‪86.81‬‬
‫תנאי בקרה‬
‫תנאי הבקרה יהיו תנאי בקרה טובים לגבי כל סוגי הבטון לפי ת"י ‪ .000‬במקרים‬
‫מסוימים יורשו תנאי בקרה בינוניים וזאת אך ורק לאחר שהמפקח יאשר זאת בכתב‪.‬‬
‫‪86.84‬‬
‫הכנות ליציקה‬
‫מפעל הבטון יאושר מראש על ידי המנהל‪ .‬על הקבלן לזמן ישיבה במשרדי המנהל‬
‫בהשתתפות המנהל‪ ,‬המתכננים‪ ,‬טכנולוג הבטון ונציגי הקבלן לתיאום תערובות סופי‪.‬‬
‫הכנות ליציקה יבוצעו בהתאם לסעיף ‪ 14120‬בפרק ‪ :14‬בימי שרב וחום יש למנוע‬
‫סמיכות מהירה של הבטון‪ ,‬ועל כן יש לנקוט את כל האמצעים להגנת הבטון מפני‬
‫התאיידות מהירה של המים מיד לאחר יציקתו‪ ,‬כדי למנוע סדיקה פלסטית‪.‬‬
‫לא תורשה יציקה בשעות היום ולא תורשה יציקה בטמפ' האוויר העולה על ‪30‬‬
‫צלזיוס‪ ,‬אלא באישור מוקדם של המפקח לאחר שננקטו אמצעים מתאימים למניעת‬
‫התייבשות הבטון והסדקותו‪.‬‬
‫‪86.80‬‬
‫פלדות הזיון‬
‫מוטות הזיון לאלמנטי הבטון יהיו מוטות עגולים לפי ת"י ‪ 020‬ו‪8‬או מוטות ברזל‬
‫מצולע לפי ת"י ‪ ,602‬וכן לפי ‪.ACI318, 315‬‬
‫רשתות הפלדה המרותכות יהיו לפי ת"י ‪ 501‬ו‪ ,602 -‬וכן לפי ‪ .ASTM:A185‬כל‬
‫הפלדות יעמדו בדרישות ‪ ASTM:A60‬בדרגה ‪.21‬‬
‫על הקבלן להוכיח למהנדס בעזרת תעודות מעבדה מוסמכת‪ ,‬שהפלדה שהוא משתמש‬
‫בה עומדת בכל דרישות התקנים‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫‪86.82‬‬
‫עיבוד פני הבטונים המיועדים לקבלת שכבות איטום‬
‫א‪ .‬פני הבטונים בקירות פנים וחוץ המיועדים לקבלת שכבות איטום ו‪8‬או יישארו‬
‫גלויים‪ ,‬יעובדו בטפסות חלקות לגמרי מלבידים (דיקטאות) חדשים או במצב‬
‫חדש‪ ,‬ללא פגמים וללא רווחים במישקים אנכיים ואופקיים‪.‬‬
‫בקירות יש להחליק‪ ,‬באמצעות דיסק קרבורנדום‪ ,‬את פני הבטון מבליטות צמנט‪,‬‬
‫שנוצרו במקום חיבור הטפסות או כתוצאה מכיסי חצץ וכו'‪ ,‬וזאת מבלי לפגוע‬
‫בדרישה‪ ,‬שבמידה ופני הבטון לאחר פירוק הטפסים לא יענו לדרישות לקבלת‬
‫שכבות האיטום‪ ,‬על הקבלן לבצע תיקונים בהתאם לפירוט בפרק ‪ - 5‬עבודות‬
‫איטום‪.‬‬
‫ב‪ .‬למניעת כל ספק‪ ,‬כל העבודות והגימורים הנ"ל ‪ -‬רואים אותן ככלולים במחירי‬
‫היחידה של הבטונים על פי מכרז‪8‬חוזה זה‪.‬‬
‫‪86.80‬‬
‫יציקת הבטון‬
‫הקבלן יודיע למהנדס ולמפקח על מועד היציקה לפחות ‪ 20‬שעות לפני היציקה‪.‬‬
‫הפסקות היציקה תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש‬
‫ובכתב ע"י המפקח‪ .‬בכל הפסקה ביציקה לרבות הפסקת יציקה בלתי מתוכננת‪ ,‬יטפלו‬
‫במישק הנוצר כאמור בסעיף ‪ 14125‬של המפרט הכללי ובהתאם לפרטי הפסקת יציקה‬
‫כמפורט בתוכניות ובכתבי הכמויות‪ .‬יציקת הבטון תבוצע בעזרת משאבה או‬
‫משאבות‪.‬‬
‫שימוש בשקתות לצורך יציקת הקירות או אלמנטים אחרים טעון אישור המהנדס‬
‫מראש‪ .‬השקתות תהיינה מפח חלק או מלוחות פי‪.‬וי‪.‬סי או מפוליאסטר משוריין‬
‫וצורתן חצי מעגלית בדומה לשקתות של מכוניות הערבול של בטון מובא‪ .‬קוטר‬
‫השקתות יהיה ‪ 21‬ס"מ לערך‪ .‬בקצה השוקת יותקן משפך אנכי קצר‪ .‬הבטון יהיה בעל‬
‫צפיפות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר במפרט הכללי סעיף ‪ .14120‬משקלו לאחר ‪40‬‬
‫יום מיציקתו יהיה לא פחות מאשר ‪ 4,011‬ק"ג למ"ר‪ .‬צפיפות היציקה ורציפותה‬
‫חייבות להבטיח אטימות המבנה בפני חדירת מים ורטיבות‪.‬‬
‫בעת ביצוע עבודות היציקה‪ ,‬יידרש מהקבלן שימוש מתמיד בוויברטור מחט‪ .‬על הקבלן‬
‫להכין ויברטור רזרבי מוכן לשימוש בעת תקלה בוויברטור הפעיל‪.‬‬
‫הבטונים חייבים להיות אטימים ויוכנו בתנאי בקרה טובה כמפורט במפרטים‬
‫הכלליים‪.‬‬
‫אטימות הבטונים ברצפות המבנים ובקירותיהם תוגבר באמצעות ערבים כגון‪:‬‬
‫פלסטוקריט ‪ N‬של "סיקה" או ערבים אחרים שווי ערך טכניים לאחר אישור‬
‫המהנדס‪8‬מפקח‪ .‬השימוש בערבים יעשה בהתאם לכמויות ולהנחיות היצרנים ולאחר‬
‫אישור המהנדס‪ .‬לא ישולם בנפרד עבור התוסף‪ ,‬מחירו כלול בסעיפים‪.‬‬
‫משטחים משופעים ואנכיים יוצקו מהחלק התחתון כלפי מעלה‪ .‬התבניות ליציקות‬
‫הבטון יהיו מעץ חדש והשימוש בהם לא יעלה על ‪ 2‬פעמים‪ .‬חיבור התבניות בקירות לא‬
‫יעשה בחוטי קשירה‪ ,‬אלא על ידי מחברי "פטנט" מאושרים‪ .‬המרחק בין הקונוסים‬
‫יהיה קבוע בכל המבנים בכל כיוון‪.‬‬
‫המחברים והקונוסים יקבעו בשורות שתי וערב או אופקיים ואנכיים מסודרים‪ ,‬הכל‬
‫לפי אישור המפקח‪.‬‬
‫כל התבניות יתאימו לדרישות תקן ‪ ACI:347‬והתקן הישראלי המתאים‪.‬‬
‫השימוש בקונוסים נועד כדי לאפשר שבירת המוט המחבר לאחר פירוק התבניות‪ .‬עם‬
‫פירוק התבניות יסתמו הקונוסים עד קצה המוט בטיט צמנט ‪.0:0‬‬
‫המרחק בין התבניות יימדד לפני יציקות הבטון והוא חייב להתאים לעובי הקיר‬
‫כמתוכנן‪ .‬לא תורשה כל סטייה להקטנת העובי המתוכנן‪ ,‬והקבלן יחויב במקרה כזה‬
‫בפירוק התבניות ובהתקנתן מחדש‪ ,‬לתיקון המרחק שבין התבניות‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫גובה הנפילה החופשית של הבטון‪ ,‬בעת היציקה‪ ,‬לא יעלה על ‪ 0.5‬מ'‪ .‬אם הבטון עלול‬
‫להיעצר בברזלי הזיון‪ ,‬יהיה גובה הנפילה קטן מזה‪ .‬במקרים אלה יוצק הבטון דרך‬
‫צינורות‪ ,‬או דרך משפכים‪ ,‬או דרך פתחים בתבניות‪.‬‬
‫על הקבלן להביא בחשבון במסגרת הצעתו יציקה בעזרת משאבות עם צינורות בקוטר‬
‫קטן מהרגיל של "‪ 4‬ו‪ .0" -‬השימוש בצינורות בקוטר "‪ 4‬ו‪ 0"-‬יידרש בקירות הבטון‬
‫שעוביים קטן מ‪ -01‬ס"מ‪ .‬לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור השימוש במשאבות עם‬
‫צינורות בקטרים הנ"ל‪.‬‬
‫מסגרות‪ ,‬פחים לחיבור קורות‪ ,‬סולמות וכו' וכן קטעי צנרת העוברים דרך הקירות או‬
‫דרך תקרות‪ ,‬יסופקו ע"י הקבלן ויוכנסו במקומם המדויק בזמן יציקות הבטון‪ .‬אורך‬
‫קטעי הצנרת יאפשר התחברות אליהם משני הצדדים בהתאם לתוכניות‪ .‬הקבלן ידאג‬
‫לקבל מקבלן הצנרת את קטעי הצינורות הדרושים להתקנה בזמן היציקה ויכניסם‬
‫במקומם המדויק בתיאום עם קבלן הצנרת ובאישור המהנדס‪ .‬לא תשולם תוספת בגין‬
‫הנ"ל והתמורה תיכלל במחיר הבטונים‪.‬‬
‫כל שטחי הבטון העליונים של רצפות כל המתקנים יוחלקו בעזרת הליקופטר לאחר‬
‫יישור ראשוני בעזרת כף ברזל‪ .‬שטחי הבטון העליונים של הרצפות והתקרות‪ ,‬למעט‬
‫הנ"ל‪ ,‬ייושרו בעזרת כף ברזל וסרגל עץ‪ .‬כל הפינות הגלויות של העמודים‪ ,‬הקורות‬
‫והרצפה יקטמו במידות ‪ 2  2‬ס"מ‪ ,‬גם אם הדבר אינו מסומן בתבניות במפורש‪.‬‬
‫לא תשולם לקבלן תוספת בגין הנ"ל‪ ,‬ועליו לכלול זאת במחיר היציקות‪.‬‬
‫כיסוי הבטון על הברזל יהיה לפחות כדלקמן אלא אם צוין בתוכניות אחרת‪:‬‬
‫ברצפות ‪ 21‬מ"מ‬
‫בקירות בטון מזוין במגע עם הקרקע ‪ 21‬מ"מ‬
‫בקירות בטון מזוין במגע עם מים ‪ 21‬מ"מ‬
‫הקבלן יקבע את הזיון בהתחשב בעובי הכיסוי הנדרש ובהתחשב בחפיות הדרושות‪,‬‬
‫בקוצים בזיון עובר בכיוונים אחרים וכדומה‪.‬‬
‫הקבלן יקבע את מיקום הקוצים לקירות ולעמודים בדייקנות במרווחים שווים‬
‫כמפורט בתוכניות כדי לאפשר הצבה מדויקת של זיון הקירות והעמודים‪ .‬המיקום‬
‫והאורך של החפיה של ברזלי הזיון יקבלו את אישור המפקח‪ .‬אורך חפיה של ברזלי‬
‫זיון נמשכים יהיה מינימום ‪ 51‬פעם בקוטר‪.‬‬
‫‪86.80‬‬
‫תיקוני בטון פגום‬
‫אם התגלו בבטון‪ ,‬לאחר פירוק הטפסים‪ ,‬פגמים או קני חצץ‪ ,‬חורים‪ ,‬סדקים או כל‬
‫פגם ‪ -‬אין לתקן אותם אלא באישור המהנדס‪ .‬המהנדס רשאי לא לאשר תיקונים‪ ,‬אם‬
‫לפי שיקול דעתו אלה אינם עומדים בדרישות החוזק והצורה‪.‬‬
‫במקרה זה על הקבלן להרוס את חלק המבנה הפגום ולצקת אותו מחדש‪ .‬תיקון‬
‫הפגמים ייעשה עפ"י הוראות מיוחדות שינתנו לקבלן ע"י המהנדס בכל מקרה בנפרד‪.‬‬
‫כל העבודות וההוצאות הנדרשות עפ"י סעיף זה יחולו על הקבלן‪.‬‬
‫‪86.82‬‬
‫בדיקת מדגמים וחומרים‬
‫על הקבלן לאשר את המעבדה בה יבדקו החומרים על ידי המנהל‪ ,‬המעבדה תהיה‬
‫מוסמכת ומאושרת‪.‬‬
‫דמי בדיקות מדגמים בעבודות בטון כולל אגרגטים‪ ,‬מים‪ ,‬בטונים‪ ,‬פלדת זיון וכו' יהיו‬
‫על הקבלן‪ .‬דמי הבדיקה כוללים לקיחתה‪ ,‬שליחתה למעבדה מוסמכת‪ ,‬תשלום‬
‫למעבדה מוסמכת וכו' וכל יתר ההוצאות הנדרשות‪ .‬מספר ואופן לקיחת הדוגמאות‪,‬‬
‫יהיה כזה שיספק את דרישות התקנים ומכון התקנים הישראלי‪ .‬תוצאות הבדיקות‬
‫יועברו ישירות למהנדס‪ .‬יבוצעו בדיקות לבטונים לאחר‪ 20 :‬שעות‪ 6 ,‬ימים‪ 40 ,‬ימים‪.‬‬
‫דמי הבדיקות כלולים במחירי היחידה לבטונים‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫‪86.18‬‬
‫מעברים ביציקות‬
‫א‪ .‬במסגרות היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור המערכות השונות משלושה‬
‫סוגים‪:‬‬
‫‪ )0‬מעברים "נקיים" ביציקה‪.‬‬
‫‪ )4‬שרוולים‪.‬‬
‫‪ )0‬מעברים אטומים לכבלים‪.‬‬
‫ב‪ .‬מיקום המעברים השונים יבוצע בדיוק מרבי כמפורט בתוכניות‪.‬‬
‫ג‪ .‬לא תשולם תוספת בגין הנ"ל‪ .‬עליו לכלול הנ"ל במחירי היחידה‪.‬‬
‫‪86.11‬‬
‫פירוק תבניות והפסקות יציקה‬
‫התבניות לא יפורקו ללא קבלת אישור מפורש על כך מהמפקח‪ .‬הפירוק יעשה תוך‬
‫שחרור הדרגתי של האמצעים המותאמים לתומכות ובזהירות שיש עמה כדי למנוע‬
‫נזקים לבטון‪.‬‬
‫המועדים המשוערים לפירוק התבניות מאז גמר היציקה הם כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 64‬שעות‪ :‬לתבניות צדדיות של קורות עמודים וקירות רגילים‪.‬‬
‫‪ 4‬ימים‪ :‬לתבניות של תקרות בטון מסיבי שמפתחן אינו עולה על ‪ 0.1‬מטר‪.‬‬
‫‪ 18‬ימים‪ :‬לתבניות של תקרות שמפתחן אינו עולה על ‪ 5.1‬מטר‪.‬‬
‫‪86.16‬‬
‫הארקות יסוד‬
‫בזמן ביצוע היסודות וקורות היסוד יש לתאם ולבצע את כל עבודות הארקות היסוד‬
‫בהתאם לתוכניות ולמפרט יועץ החשמל‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫‪86.11‬‬
‫אשפרה‬
‫אשפרת הבטון תבוצע לפי הדרישות במפרט הכללי‪ ,‬אך זמן האשפרה הכולל לא יפחת‬
‫מ‪ 01 -‬ימים‪.‬‬
‫האשפרה תבוצע על הקירות על ידי זילוף מים ובמשטחים אופקיים על ידי הצפה‬
‫במים או כיסוי בבדים מורטבים המותאמים למטרה זו‪ .‬לא תותר אשפרה על ידי‬
‫קיורינג קומפונד מסוג כלשהו‪.‬‬
‫ההוצאות לקיום דרישות האשפרה יחולו על הקבלן ויכללו במחירי היחידה בהצעה‪.‬‬
‫‪86.14‬‬
‫חומרי הבטון‬
‫צמנט‪ :‬הצמנט יהיה כמפורט וכנדרש בתקן ‪ ASTM:C150‬רק סוג אחד של צמנט‬
‫יסופק לכלל העבודות באתר‪.‬‬
‫פחם לצמנט‪ :‬יהיה כנדרש בתקן ‪ ASTM:C618‬לא יעלה על תכולה של ‪ 45%‬מתכולת‬
‫הצמנט ‪ +‬הפחם‪.‬‬
‫מוסף כולא אוויר‪ :‬יוסף לכל הבטונים ויתאים לדרישות ‪ASTM:C260‬‬
‫מוסף מפחית מים‪ :‬יוסף לכל הבטונים ויתאים לדרישות התקנים‪ASTM: C494 :‬‬
‫‪ type F or G‬כלל המוספים יהיו מסוג שאינו מכיל יוני כלור‪.‬‬
‫מוסף שיפור אטימות‪ :‬פלסטוקריט ‪ N‬של חב' סיקה שוויץ‪.‬‬
‫מחירי הבטונים כמופיע בכתב הכמויות כוללים את תוספת המוספים הנ"ל כמפורט‬
‫לעיל‪.‬‬
‫יש לקבל את אישור המתכנן לסוג וכמות התוספים לבטון‪.‬‬
‫האגרגטים‪ :‬יהיו מסוג כנדרש בתקן ‪ ,ASTM:C87‬לא יכילו יותר מ‪ -0%‬חרסית‪.‬‬
‫מים‪ :‬המים לתערובות יהיו נקיים מלכלוך וחומרים אורגניים‪.‬‬
‫סיבי ניילון‪ :‬לפי דרישה יוספו לבטון סיבי ניילון דגם "ניקו" או ש"ע טכני מאושר‬
‫בכמות של ‪ 511‬גר'‪8‬מ"ק‪.‬‬
‫יש לקבל אישור המתכנן לסוג ולכמות המוספים בבטון‪.‬‬
‫‪86.10‬‬
‫תכולת המחירים ואופני מדידה מיוחדים לעבודות בטון יצוק באתר‬
‫אלמנטי הבטון השונים ימדדו לפי שטחם או נפחם נטו כמפורט בכתב הכמויות‪.‬‬
‫מחירי הבטונים מכל סוג שהוא כוללים גם את העבודות הבאות ללא שום תוספת‬
‫למחיר היחידה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫סידורי פתחים וחורים בכל צורה שהיא הן גדולים והן קטנים‪.‬‬
‫סידור שקעים‪ ,‬הנמכות בתקרות‪ ,‬חריצים וכו'‪.‬‬
‫ביטון צנרת מכל סוג ומכל קוטר‪.‬‬
‫ביטון פלטקות‪ ,‬פרופילים‪ ,‬ברגים מכל סוג ומכל קוטר (עבור הפלטקות‪,‬‬
‫הפרופילים והברגים ישולם בנפרד)‪.‬‬
‫הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה (עבור הברזל ישולם בנפרד)‪.‬‬
‫סידור שיפועים עליונים ו‪8‬או תחתונים בבטונים מכל סוג שהוא ובכל מקום (עד‬
‫‪ 5%‬שיפוע)‪.‬‬
‫החלקה והידוק של הבטונים כמפורט (לא כולל החלקת הליקופטר)‪.‬‬
‫התאמה ועיבוד סביב מחסומי רצפה ו‪8‬או אבזרים אחרים אשר יותקנו ברצפה‪.‬‬
‫שימוש בתבניות מתועשות מהירות ביצוע‪.‬‬
‫מדידות ושירותים של מודד מוסמך‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫יא‪ .‬כל התוספים והערבים הנדרשים והמפורטים דלעייל‪.‬‬
‫במחירי היחידה לבטונים נכללו כל התבניות הדרושות וסרגלי פינה (לקטימת הפינות)‬
‫וסרגלי אף מים‪.‬‬
‫כל סוג זיז המופיע בתוכניות ואינו נכלל בסעיף נפרד של מבחן ההצעות ייכלל לצורך‬
‫מדידה ותשלום בסעיף המתאר את האלמנט ממנו יוצא או בולט הזיז‪.‬‬
‫בניגוד לסעיף ‪ 1411.06‬למפרט הבינמשרדי‪ ,‬לא ימדדו עמודים מיוחדים בנפרד‪ ,‬אלא‬
‫לפי החלוקה בכתב הכמויות‪.‬‬
‫בניגוד לסעיף ‪ 1411.22‬למפרט הבינמשרדי‪ ,‬ימדדו קורות עליונות ומעקות במ"ק‪.‬‬
‫בניגוד לסעיף ‪ 1411.25‬לא ימדדו בליטות ממעקות בנפרד ומחירן כלול במחיר המעקה‬
‫או כל אלמנט אחר‪.‬‬
‫קיטום פינות‪ ,‬אף מים וכו' כלולים במחירי האלמנטים ולא ישולמו בנפרד‪.‬‬
‫מחירי פלדת הזיון ייחשבו ככוללים את כל העבודות הדרושות לקביעתה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬הכנת רשימות ברזל ותוכניות לסידור רשתות‪.‬‬
‫‪ 86.12‬פלדת הזיון‬
‫הספקת‪ ,‬הכנת‪ ,‬והנחת פלדת הזיון תהא כמפורט בסעיף ‪ 1416‬לפרק ‪ 14‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫הברזל לזיון יהיה עגול או מצולע עפ"י תקני ישראל המצוינים במפרט הכללי ועפ"י הרשום‬
‫בתוכנית וברשימת הזיון‪.‬‬
‫עובי שכבת הבטון המכסה את מוטות הזיון תהיה ‪ 5‬ס"מ פנים וחוץ בקירות‪ ,‬מעל ומתחת‬
‫לזיון בכל מבני הבטון הבאים במגע עם קרקע או נוזל‪ ,‬ו – ‪ 0‬ס"מ מפני הבטון שלא באים במגע‬
‫עם מים או קרקע ‪.‬‬
‫שמירת מידות כיסוי הבטון על הזיון תעשה ע"י שומרי מרחק פלסטיים מיוחדים המיועדים‬
‫למטרה זו או בקוביות בטון עם חוטי קשירה למוטות‪.‬‬
‫‪86.10‬‬
‫יציקת הבטון‬
‫אין לצקת בימים חמים או בימי שרב‪ ,‬אין לצקת מעל לטמפרטורה של ‪ 41C‬אלא רק בשעות‬
‫הבוקר המוקדמות או שעות הלילה‪.‬‬
‫הקבלן יודיע למהנדס על מועד היציקה לפחות שבוע לפני היציקה‪ .‬הפסקות היציקה תהיינה‬
‫בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח‪ .‬בכל הפסקה‬
‫ביציקה לרבות הפסקת יציקה בלתי מתוכננת‪ ,‬יטפלו במשיק הנוצר כאמור בסעיף ‪ 86.84.0‬של‬
‫המפרט הבינמשרדי‪.‬‬
‫שימוש בשקתות לצורך יציקת הקירות או אלמנטים אחרים טעון אישור המהנדס מראש‪.‬‬
‫השקתות תהיינה מפח חלק‪ ,‬או מלוחות פי‪.‬וי‪.‬סי או מפוליאסטר משוריין וצורתם חצי מעגלית‪.‬‬
‫בדומה לשקתות של מכוניות המערבל של בטון מובא‪ .‬קוטר הקשתות יהיה ‪ 21‬ס"מ לערך‪.‬‬
‫בקצה הקשת יותקן משפך אנכי קצר‪ .‬הבטון יהיה בעל צפיפות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר‬
‫במפרט הבינמשרדי סעיף ‪ ,14.12.0‬משקלו לאחר ‪ 40‬יום מיציקתו יהיה לא פחות מאשר ‪4011‬‬
‫ק"ג למ"ר‪ .‬צפיפות ורציפות היציקה חייבות להבטיח חסימות המבנה בפני חדירת מים‬
‫ורטיבות‪.‬‬
‫בעת ביצוע עבודות היציקה‪ ,‬ידרש מהקבלן שימוש מתמיד בויברטור מחט‪ .‬על הקבלן להכין‬
‫ויברטור רזרבי מוכן לשימוש לעת תקלה בויברטור הפעיל‪.‬‬
‫הבטונים חייבים להיות אטימים ויוכנו בתנאי בקרה טובים כמפורט במפרטים הכלליים‪.‬‬
‫אטימות הבטון והבטון המזוין ברצפת ובקירות המבנה תוגבר באמצעות ערבים כגון‪ :‬כרמוליט‬
‫‪ - 041‬נ‪.‬ד‪ .‬של "כרמית" או "פלסטוקריט ‪ "N‬של "סיקה" או ערבים אחרים שווי ערך איכותי‪.‬‬
‫השימוש בערבים יעשה בהתאם לכמויות והנחיות היצרנים ולאחר אישור המהנדס‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫משטחים משופעים ואנכיים יוצקו מהחלק התחתון כלפי מעלה‪.‬‬
‫התבניות ליציקות הבטון יהיו ממתכת או מעץ חדש והשימוש בהם לא יעלה על ‪ 2‬פעמים‪.‬‬
‫חיבור התבניות בקירות לא יעשה בחוטי קשירה‪ ,‬אלא ע"י מחברי "פטנט" מאושרים‪.‬‬
‫המרחק בין הקונוסים יהיה קבוע בכל המבנים בכל כוון‪ .‬המחברים והקונוסים יקבעו בשורות‬
‫שתי וערב או אופקיים ואנכיים מסודרים‪ ,‬הכל עפ"י אישור המפקח‪.‬‬
‫גמר הבטונים חלק ברמה של בטון גלוי‪.‬‬
‫השימוש בקונוסים נועד כדי לאפשר שבירת מוט המחבר לאחר פירוק התבניות‪ .‬עם פירוק‬
‫התבניות‪ ,‬יסתמו הקונוסים עד קצה המוט בתערובת צמנטית מוכנה לא מתכווצת כדוגמת‬
‫גראוט ‪ 614‬מתוצרת סיקה או שווה ערך‪.‬‬
‫המרחק בין תבניות ימדד לפני יציקות הבטון והוא חייב להתאים לעובי הקיר כמתוכנן‪ .‬לא‬
‫תורשה כל סטייה להקטנת העובי המתוכנן‪ ,‬והקבלן יחוייב‪ ,‬במקרה כזה בפירוק התבניות‬
‫ובהתקנתן מחדש‪ ,‬לתיקון המרחק שבין התבניות‪.‬‬
‫גובה הנפילה החופשית של הבטון‪ ,‬בעת היציקה‪ ,‬לא יעלה על ‪ 1.08‬מ'‪ .‬באם הבטון עלול‬
‫להיעצר בברזלי הזיון‪ ,‬יהיה גובה הנפילה קטן מזה‪ .‬במקרים אלה יוצק הבטון דרך צינורות‪ ,‬או‬
‫דרך משפכים‪ ,‬או דרך פתחים בתבניות‪.‬‬
‫מסגרות‪ ,‬פחים לחבור קורות‪ ,‬סולמות וכו' וכן קטעי צנרת‪ ,‬העוברים דרך הקירות או דרך‬
‫תקרות‪ ,‬יסופקו ע"י הקבלן ויוכנסו במקומם המדויק בזמן יציקות הבטון‪ .‬אורך קטעי הצנרת‬
‫יאפשר התחברות אליהם משני הצדדים בהתאם לתוכניות‪ .‬הקבלן ידאג לקבל מקבלן הצנרת‬
‫את קטעי הצינורות הדרושים להתקנה בזמן היציקה ויכניסם במקומם המדויק בתיאום עם‬
‫הקבלן הצנרת ובאישור המהנדס‪.‬‬
‫מעקות עליונים של כרכובי הגגות יעשו בטון גלוי וזאת תוך שימוש בתבניות מלוחות עץ ברוחב‬
‫‪ 01‬ס"מ מוקצעים משלושה צדדים‪ -‬פאן ושתי פיאות כאשר הפאן הבלתי מוקצה יפנה לכוון‬
‫היציקה‪ .‬הנחת הלוחות במדורג‪ 21 -‬ס"מ‪ .‬במידה והבוטנים לא יאושרו ע"י המהנדס יבוצעו‬
‫התיקונים ע"י הקבלן ועל חשבונו‪.‬‬
‫כל הקירות הפנימיים של מבנים רטובים יוצקו כנגד תבניות מתכת או עץ מצופה פורמאיקה‬
‫לקבלת שטח פני בטון חשוף וחלק‪.‬‬
‫כל שטחי הבטון העליונים של הרצפות והתקרות‪ ,‬ייושרו בעזרת כף ברזל‪ .‬כל הפינות הגלויות‬
‫של העמודים‪ ,‬הקורות והרצפה יקטמו במידות ‪ 6 x 6‬ס"מ‪ ,‬גם אם הדבר אינו מסומן בתוכניות‬
‫במפורש‪.‬‬
‫לא תשולם לקבלן תוספת בגין הנ"ל‪ ,‬ועליו לכלול אותם במחיר היציקות‪.‬‬
‫כיסוי הבטון המינימלי על הברזל יהיה כדלקמן אלא אם צוין בתוכניות אחרת‪:‬‬
‫בכלונסאות ‪ 65 -‬מ"מ‪.‬‬
‫ביסודות ‪ 05 -‬מ"מ‪.‬‬
‫בעמודים ‪ 01 -‬מ"מ‬
‫בקירות בטון מזויין במגע עם מים וקרקע‪ 51 -‬מ"מ‪.‬‬
‫בקירות בטון מזוין אחרים ‪ 01 -‬מ"מ‪.‬‬
‫קורות בטון מזוין‪ 01 -‬מ"מ‪.‬‬
‫תקרות בטון מזוין ‪ 01 -‬מ"מ‪.‬‬
‫תקרות בטון מזוין מעל הבור הרטוב‪ 51 -‬מ"מ‬
‫הקבלן יקבע את הזיון בהתחשב בעובי הכסוי הנדרש ובהתחשב בחפיות הדרושות‪ ,‬בקוצים‪,‬‬
‫בזיון עובר בכוונים אחרים ובדומה‪.‬‬
‫הקבלן יקבע את מיקום הקוצים לקירות ולעמודים בדייקנות במרווחים שווים כמפורט‬
‫בתוכניות כדי לאפשר הצבה מדויקת של זיון הקירות והעמודים‪.‬‬
‫מיקום ואורך חפיה של ברזלי הזיון יקבלו את אישור המפקח‪ .‬אורך חפיה של ברזלי זיון יהיה‬
‫מינימום ‪ 08‬פעם בקוטר‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫‪86.10‬‬
‫עיבוד פני הבטונים המיועדים לקבלת שכבות איטום‬
‫‪ .0‬פני הבטונים בקירות החוץ והפנים המיועדים לקבלת שכבות איטום ו‪ 8‬או יושארו גלויים‪,‬‬
‫יעובדו בטפסים חלקים לגמרי ממתכת או מלבידים (דיקטאות) חדשים‪ ,‬או במצב חדש‪,‬‬
‫ללא פגמים וללא רווחים במישקים של תבניות ו‪ 8‬או הפסקת יציקה‪ ,‬יש להחליק‬
‫באמצעות דיסק קרבורנדום את פני הבטון מבליטות צמנט‪ ,‬שנוצרו במקום חיבור‬
‫הטפסים‪ ,‬או כתוצאה מכיסי חצץ וכו'‪ .‬וזאת מבלי לפגוע בדרישה‪ ,‬שבמידה ופני הבטון‬
‫לאחר פרוק הטפסים‪ ,‬לא יענו לדרישות לקבלת שכבות האיטום על הקבלן לבצע תיקונים‬
‫בהתאם לפירוט בפרק ‪ - 15‬עבודות איטום‪.‬‬
‫‪ .6‬למניעת כל ספק כל העבודות והגימורים הנ"ל רואים אותן ככלולים במחירי היחידה של‬
‫הבטונים על פי מכרז‪ /‬חוזה זה‪.‬‬
‫‪86.12‬‬
‫בדיקות לדליפה‬
‫לאחר השלמת יציקת כל מבנה שבא במגע עם נוזל‪ ,‬על כל חלקיו ולפני ביצוע איטום הקירות‬
‫והרצפה והמילוי החוזר וכן לפני הרכבת הציוד‪ ,‬ינקה הקבלן את המבנה מכל לכלוך ופסולת‪,‬‬
‫יסגור באופן זמני את פתחי הכניסה והיציאה למבנה וממנו‪ ,‬וימלא את המבנה במים נקיים עד‬
‫למפלס הגבוה ביותר האפשרי‪.‬‬
‫הקבלן יציין‪ ,‬באמצעות סימון יציב ובר קיימא (כגון‪ :‬מסמר‪ ,‬בורג וכיו"ב)‪ ,‬את מפלס המים‬
‫בתום פעולת המילוי (להלן "המפלס ההתחלתי")‪ .‬אופן הסימון ומיקומו יהיו טעונים אישור‬
‫המהנדס‪.‬‬
‫המבנה ייבדק ויזואלי לגילוי דליפות וספיגת המים ע"י הבטון במשך שלושה ימים ואם לא‬
‫יהיה צורך בתיקונים‪ ,‬הקבלן ימלא את המבנה מחדש עד למפלס ההתחלתי‪.‬‬
‫אם בתום תקופה נוספת של ‪ 2‬ימים‪ ,‬לא יעלו הפסדי המים על הכמות שתיקבע ע"י המהנדס‬
‫כהפסדי התאיידות‪ ,‬ייחשב המבנה כאטום ויתקבל בתור שכזה ע"י המהנדס‪.‬‬
‫שיעור ההתאדות ייקבע באתר העבודה ע"י המהנדס‪ ,‬באופן הבא‪ :‬הקבלן יציב‪ ,‬על גבי משטח‬
‫בטון באתר‪ ,‬גיגית מפח מגולוון בקוטר ‪ 0.41‬מ' ובעומק ‪ 45‬ס"מ‪ .‬הגיגית תוצב‪ ,‬כשהיא אופקית‬
‫לחלוטין‪ ,‬על גבי משטח של אדני עץ המוגבה כ‪ 05 -‬עד ‪ 41‬ס"מ מעל משטח הבטון‪ ,‬באופן‬
‫שתתאפשר תנועת אויר חופשית מתחתה‪ .‬מדידת ההתאדות‪ ,‬תיעשה באמצעות סרגל מסומן‬
‫בסנטימטרים ובמילימטרים והמחובר אנכית לדופן הפנימית של הגיגית‪.‬‬
‫הגיגית תכוסה ברשת מחוט ברזל‪ ,‬למניעת גישת בעלי חיים וכן תוגן ע"י גדר רשת היקפית‬
‫למניעת הפרעות בפעולתה התקינה ע"י עובדים בסביבותיה‪.‬‬
‫אם בתום התקופה הנ"ל (‪ 2‬ימים)‪ ,‬יעלו הפסדי המים על הפסדי ההתאדות כפי שייקבעו ע"י‬
‫המהנדס‪ ,‬ייבדקו כל המשטחים החיצוניים של המבנה ע"י המפקח ויסומנו כל הכתמים וסימני‬
‫הדליפה הנראים לעין‪ .‬הקבלן יתקן את כל הליקויים ע"י חיתוך הקטעים הפגומים וחידושם‬
‫או כל דרך אחרת שתיקבע ע"י המהנדס‪ .‬לאחר מכן תתבצע הבדיקה למשך ‪ 2‬ימים נוספים‪.‬‬
‫לאחר הבדיקה הנ"ל ירוקנו המים מהבריכות‪ ,‬התאים והתעלות למקום שיורה המהנדס‪ .‬לאחר‬
‫שהקירות והרצפה התחתונה יתייבשו‪ ,‬יבדק המבנה כולו לאי חדירת מי תהום אליו‪ ,‬וכל‬
‫חדירה שתתגלה תתוקן לאחר הבדיקה‪.‬‬
‫הקבלן לא יקבל כל תשלום עבור הבדיקות‪ ,‬אספקת מים‪ ,‬התיקונים והסתימות הנ"ל והם‬
‫יהיו כלולים במחירי העבודה כולה‪ .‬אם לא השביעו הבדיקות הנ"ל את רצון המהנדס‪ ,‬יחזור‬
‫הקבלן על אותן בדיקות לאחר שיתקן את כל נקודות התורפה‪ ,‬לשביעות רצונו המלאה של‬
‫המהנדס‪.‬‬
‫הקבלן יישאר אחראי לאי‪ -‬חדירת מי תהום ולאי דליפת נוזלים במשך תקופה של שנה אחת‪.‬‬
‫במשך תקופה זו יתקן הקבלן על חשבונו הוא‪ ,‬מבלי לדרוש תשלום עבור זה‪ ,‬כל דבר‪ ,‬שלפי דעת‬
‫המהנדס‪ ,‬הקבלן אחראי לו‪.‬‬
‫‪ 86.68‬תיקוני בטון פגום‬
‫אם התגלו בבטון‪ ,‬לאחר פרוק הטפסים‪ ,‬פגמים כמו קיני חצץ‪ ,‬חורים‪ ,‬סדקים‪ ,‬או כל פגם‪ -‬אין‬
‫לתקן אותם אלא באישור המהנדס‪ .‬הרשות בידי המהנדס לא להרשות תיקונים‪ ,‬אם לפי‬
‫שיקול דעתו אלה אינם עומדים בדרישות החוזק והצורה‪.‬‬
‫במקרה זה על הקבלן להרוס את חלק המבנה הפגום ולצקת אותו מחדש‪ .‬תיקון הפגמים‬
‫ייעשה עפ"י הוראות מיוחדות שינתנו לקבלן ע"י המהנדס בכל מקרה בנפרד‪.‬‬
‫כל העבודות וההוצאות הנדרשות עפ"י סעיף זה יחולו על הקבלן‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫‪ 86.61‬בדיקת מדגמים‬
‫דמי בדיקות מידגמים בעבודות בטון כולל אגרגטים‪ ,‬מים‪ ,‬בטונים‪ ,‬פלדת זיון וכו' יהיו על‬
‫הקבלן‪ .‬דמי הבדיקה כוללים לקיחתה‪ ,‬שליחתה למעבדה מוסמכת‪ ,‬תשלום למעבדה מוסמכת‬
‫וכו' כל יתר ההוצאות הנדרשות‪ .‬מספר ואופן לקיחת הדוגמאות‪ ,‬יהיה כזה שיספק את דרישות‬
‫ת"י ומכון התקנים‪ .‬תוצאות הבדיקות יועברו ישירות למהנדס‪.‬‬
‫‪ 86.66‬מעברים ביציקות‬
‫‪ .0‬במסגרות היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור המערכות השונות משלושה סוגים‪:‬‬
‫א‪ .‬מעברים "נקיים" ביציקה‪.‬‬
‫ב‪ .‬שרוולים‪.‬‬
‫ג‪ .‬מעברים אטומים לכבלים‪.‬‬
‫‪ .4‬מיקום המעברים השונים יבוצע בדיוק מירבי כמפורט בתוכניות‪.‬‬
‫הקבלן יתאם את מיקום כל האביזרים הדרושים למערכות הבניין אשר יהיה עליו להתקין‬
‫בתבניות לפני יציקת הבטון כולל פתחים‪ ,‬חורים‪ ,‬שרוולים‪ ,‬מעברים‪ ,‬פחים לחיבור קורות‪,‬‬
‫סולמות‪ ,‬קטעי צינורות וכל האביזרים שיש לקבוע בבטון בתוך היציקה וכד'‪.‬‬
‫אביזרים אלה יסופקו על ידי הקבלן ויוכנסו במקום המדויק בזמן יציקת הבטון‪ .‬אורך‬
‫קטעי הצנרת יאפשר התחברות אליהם משני הצדדים ובהתאם לתוכניות‪.‬‬
‫תיאום זה יעשה על ידי הקבלן ומחויב אישור המפקח לפני היציקה‪.‬‬
‫הקבלן יתאם עם המפקח את הזמנים הדרושים לכל המהלך לעיל‪ ,‬באופן שלא יווצר פיגור‬
‫או שיבוש בלוח הזמנים‪.‬‬
‫עלות כל הדרוש מן הקבלן בסעיף זה תהיה כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עבורה‬
‫בנפרד‪.‬‬
‫‪ 86.61‬פרוק תבניות והפסקות יציקה‬
‫התבניות לא יפורקו ללא קבלת אישור מפורט על כך מהמפקח‪.‬‬
‫הפירוק יעשה תוך שחרור הדרגתי של האמצעים לתומכות ובזהירות שיש עמה למנוע נזקים‬
‫לבטון‪.‬‬
‫המועדים המשוערים לפירוק התבניות מאז גמר היציקה כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 42‬שעות ‪ -‬לתבניות צדדיות של קורות עמודים וקירות רגילים‪.‬‬
‫‪ 2‬ימים ‪ -‬לתבניות של תקרות בטון מסיבי שמפתחן אינו עולה על ‪ 0.1‬מטר‬
‫‪ 6‬ימים ‪ -‬לתבניות של תקרות צלעות שמפתחן אינו עולה על ‪ 5.1‬מטר‪ .‬ושל קורות פתחן קטן‬
‫מ‪ 0.1 -‬מטר‪.‬‬
‫‪ 01‬ימים ‪ -‬לתבניות של תקרות שמפתחן אינו עולה על ‪ 5.1‬מטר‪ .‬לתבניות של התקרות הזיזיות‬
‫ולתבניות של קורות שמפתחן גדול מ‪ 5.1 -‬מ'‪.‬‬
‫‪ 40‬ימים ‪ -‬לתבניות של תקרות שמפתחן גדול מ‪ 5.1 -‬מטר‪.‬‬
‫יש לעבוד בהתאם להפסקות היציקה המפורטות בתוכניות‪.‬‬
‫‪86.64‬‬
‫הארקות יסוד‬
‫בזמן ביצוע היסודות וקורות היסוד‪ ,‬יש לתאם ולבצע את כל עבודות הארקות היסוד בהתאם‬
‫לתקנות חוק החשמל‪ ,‬לתוכניות ולמפרט יועץ החשמל‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫פרק ‪ 81‬תפרים‬
‫‪ 81.81‬תפרי עבודה‬
‫תפרי עבודה‪ ,‬כלומר בטון חדש על בטון מיציקה קודמת שכבר הספיק להתקשות לגמרי‪ ,‬יש‬
‫לגרד את פני הבטון במברשת פלדה ולשטוף בסילון חזק כדי להרחיק את משקעי מי הצמנט‬
‫ולהוציא את החומר הדק עד כדי הופעת אבני האגרגט הגס על פני השטח‪.‬‬
‫לפני המשך היציקה יש להרטיב את פני הבטון ולכסותם בשכבת מלט צמנט בעובי של ‪ 0‬ס"מ‬
‫אשר יחס הצמנט לחול בו יהיה כמו בבטון הנוצק לא אגרגט גס‪.‬‬
‫מנת המים לצמנט במלט זה תהיה גם היא כמו בבטון‪ .‬את הבטון החדש יש לצקת מיד על‬
‫שכבת המלט בעודה טרייה‪.‬‬
‫‪ 81.86‬עצרי מים (אטמים)‬
‫במקומות שידרש בתוכניות יבצע הקבלן איטום בתפרים באמצעות עצר מים מ‪ -‬פי‪.‬וי‪.‬סי‪ .‬עצר‬
‫המים יהיה מתוצרת ‪ GUMBA‬טיפוס ‪ 1132.D‬או שווה ערך שיאושר ע"י המתכנן בכתב בלבד‪.‬‬
‫הקבלן יקפיד שעצרי המים יסופקו ברצועות ארוכות ככל האפשר‪ .‬הבטון יונח בדייקנות‬
‫וירוטט היטב מסביב לעצר המים‪ .‬לפני הנחת הבטון בצד השני של התפר‪ ,‬ינוקה היטב החלק‬
‫הבולט של עצר המים‪.‬‬
‫החיבורים בין קטעי עצר המים ייעשו אך ורק בהלחמה ולא תורשה כל צורה אחרת של חיבור‪.‬‬
‫במקרה של חיבור בזווית‪ ,‬ייחתך עצר המים בזוית של ‪ 25‬מעלות ויולחם בדייקנות בהתאם‪.‬‬
‫הקבלן יאחוז באמצעי זהירות מתאימים כדי לתמוך את עצר המים ולהגן עליו בעת התקדמות‬
‫העבודה וכדי לשמור על שלמותו ולהבטיח את מצבו המדוייק בבטון משני עברי התפר‪ .‬כל עצר‬
‫מים שייפגע בכל שלב שהוא של העבודה‪ ,‬יורחק ויוחלף על חשבון הקבלן‪ .‬הוא הדין לגבי עצרי‬
‫מים שנפגעו עקב היותם חשופים זמן רב לקרני השמש וכדי למנוע מקרים כאלה ידאג הקבלן‬
‫להגנה מתאימה ע"י כסויים וכדומה‪.‬‬
‫‪ 81.81‬אטם כימי מתנפח ‪Sika Sweel S‬‬
‫במקומות המצויינים בתוכניות יבצע הקבלן בחיבור איטום בין קירות או בין קירות לרצפות‬
‫ע"י אטם כימי מתנפח כדוגמת סיקה סוול ‪ S‬המסופקים בארץ ע"י גילאר‪ ,‬או ע"י חומר שווה‬
‫ערך שיאושר ע"י המהנדס‪ .‬העבודה תבוצע עפ"י הוראות היצרן וכמפורט להלן‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לזמן את נציג הספק‪ ,‬במועד ביצוע האיטום במבנה הראשון שיבוצע‪ ,‬על מנת‬
‫שיאשר את שיטת העבודה‪.‬‬
‫‪ 81.84‬קלקר בתפרים‬
‫הקבלן יפריד בין שני חלקי התפר באמצעות רצועות קלקר בעובי מצוין בתוכניות‪.‬‬
‫‪81.80‬‬
‫מסטיק בתפרים‬
‫הקבלן יאטום את חלקו הגלוי של התפר באמצעות מסטיק‪ ,‬כמפורט בתוכניות‪ .‬המסטיק יהיה‬
‫מסוג טעון אישור המהנדס והוא יעמוד בדרישות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬עמידות בפני החומרים הנמצאים בשפכים או בקולחים‪.‬‬
‫ב‪ .‬כושר הידבקות שאינו נפגם לאורך זמן עקב היות המסטיק טבול באופן תמידי‪.‬‬
‫ג‪ .‬חוזק מתיחה גבוה‪.‬‬
‫ד‪ .‬שמירה על גמישות לאורך זמן‪.‬‬
‫המסטיק יהיה כדוגמת סיקה פרו ‪ 1‬של חב' "סיקה"‪.‬‬
‫אופן ביצוע האיטום במסטיק חייב להבטיח את מידות התפר ואת הידבקותו המושלמת של‬
‫המסטיק אל הבטון‪ .‬הקבלן יקפיד במיוחד על שמירת היחס המתוכנן בין רוחב התפר עובי‬
‫שכבת המסטיק‪(.‬תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי ביצוע מסטיק בעובי עולה על הנדרש‬
‫אינו משפר את טיב התפר אלא‪ ,‬להיפך‪ ,‬גורע ממנו‪).‬‬
‫יישום המסטיק לפי הנחיות הספק‪8‬יצרן‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫‪81.82‬‬
‫קיטום פינות‬
‫כל האלמנטים של הבטון היצוק יהיו קטומים בין אם הדבר מצויין בתוכנית ובין אם לא‪ ,‬אלא‬
‫אם הורה המפקח אחרת‪.‬‬
‫על הקבלן לבצע קיטום פינות ע"י קביעת משולש ישר זווית‪ ,‬בעל ‪ 4‬צלעות של ‪ 4‬ס"מ‪ ,‬בתבניות‬
‫לפני היציקה‪.‬‬
‫הקיטום יבוצע על כל הפינות באלמנטים השונים בין אם הן חיצוניות ובין אם הן מהוות פינות‬
‫של פתחים מכל סוג ומכל צורה‪.‬‬
‫בכל מקום בו משקופי הדלתות או חלונות או משקופים עיוורים מורכבים בקירות בטון ייעשה‬
‫הקיטום משני הצדדים של הקיר‪.‬‬
‫לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף עבור קיטום הפינות ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה‪.‬‬
‫‪81.80‬‬
‫פירוק תבניות והפסקות יציקה‬
‫לא יפורקו שום תבניות בלי אישור מפורש על כך מהמפקח‪ .‬יש לבצע את היציקות בהתאם‬
‫להפסקות היציקה המפורטות בתוכניות‪.‬‬
‫תפרי יציקות בקירות יהיו בהתאם לפרט שיאושר על ידי המפקח‪ .‬בתפרי יציקה אנכיים‬
‫בקירות יהיה הזיון האופקי של הקיר נמשך דרך התפר‪.‬‬
‫תקרות משקיות מבטון מזויין יוצקו בקטעים באורכים שיאושרו על ידי המתכנן‪ .‬הפסקות‬
‫יציקה יהיו במקומות שיאושרו על ידי המפקח‪.‬‬
‫פרק ‪ 84‬עבודות בניה‬
‫העבודות יבוצעו בהתאם למפרט בינמשרדי לעבודות בניה‪ -‬פרק ‪ - 12‬בהוצאה האחרונה‪.‬‬
‫השלמות למפרט הנ"ל‪:‬‬
‫‪84.81‬‬
‫בלוקי בטון חלולים‬
‫בנוסף לאמור במפרט הבינמשרדי יהיו בלוקי הבטון החלולים לבניה סוג א' בהתאם להגדרות‬
‫אשר בת"י ‪ .5‬קירות חוץ מבלוקי בטון בעובי ‪ 41‬ס"מ עם ‪ 5‬חורים מחיצות פנים יבנה מבלוקי‬
‫בטון חלולים ‪ 482‬חורים בעובי ‪ 01‬ס"מ‪.‬‬
‫‪84.86‬‬
‫חגורות בטון‬
‫החגורות האנכיות והאופקיות בקירות ובמחיצות לא ימדדו בנפרד והם כלולים במחירי הבניה‬
‫השונים‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫פרק ‪ 80‬עבודות איטום‬
‫ביצוע עבודות האיטום יעשו בהתאם למפרט לעבודות איטום‪ -15 -‬בהוצאת הועדה‬
‫הבינמשרדית המיוחדת בהוצאה האחרונה‪.‬‬
‫השלמות למפרט הנ"ל‪:‬‬
‫‪80.81‬‬
‫כללי‬
‫א‪ .‬פרק זה של מכרז‪ 8‬חוזה מתייחס לביצוע עבודות איטום במבנה‪.‬‬
‫ב‪ .‬עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט‪ ,‬כתב הכמויות‪ ,‬התוכניות המצורפות‪ ,‬התקנים‬
‫הישראליים ותקנים אחרים כמצוין במפרט‪ .‬כמו כן יבוצעו העבודות בכפיפות להוראות‬
‫הכלולות בחוקים‪ .‬צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח‬
‫עליהן או על כל חלק מהן בתחומי סמכותה הרשמית‪.‬‬
‫ג‪ .‬כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים‬
‫באישורו המוקדם של המפקח‪.‬‬
‫‪ 80.86‬רציפות שכבות האיטום‬
‫הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי ביטוי‬
‫בתוכניות ו‪ 8‬או במפרט ו‪ 8‬או בכתב הכמויות‪ ,‬יביא הדבר בעוד מועד לידיעת המהנדס‪ .‬במסגרת‬
‫רציפות שכבות האיטום תובטח חפיה של ‪ 01‬ס"מ לפחות בין השכבות כל עוד לא נדרש או‬
‫אושר אחרת‪.‬‬
‫‪80.81‬‬
‫הצעות שינוי ואישור דוגמאות‬
‫אם תוך כדי עבו דה ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות האיטום‪ ,‬יראו‬
‫הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המהנדס ואישורן על ידו בכתב‪ .‬לפני‬
‫תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המהנדס דוגמאות של חומרי איטום שברצונו‬
‫להשתמש בהם‪.‬‬
‫‪80.84‬‬
‫אחריות הקבלן‬
‫א‪ .‬הקבלן אחראי לטיב העבודה‪ ,‬החומרים ואיטום מוחלט של חלקי המבנה שצופו בשכבות‬
‫אוטמות בפני חדירת רטיבות לתקופה של ‪ 5‬שנים מיום מסירת המבנים‪ .‬במשך תקופה זו‬
‫יתקן הקבלן כל נזק העלול להיגרם לעבודות האיטום‪ .‬פרט לנזקים שנגרמו מסיבות שאינן‬
‫קשורות בטיב עבודות האיטום וזאת לפי קביעתן הבלעדית של המועצה או בא‪ -‬כוחה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן יבצע את כל התיקונים על חשבונו לשביעות רצונן המלאה של המועצה או בא כוחה‬
‫ובתאום עמו לא מאוחר משבוע ימים לאחר קבלת הודעה על כך ובמידת הצורך אף במועד‬
‫מוקדם יותר‪ ,‬באם לאחר השלמת ביצוע התיקונים נותר זמן של פחות משנתיים עד תום‬
‫תקופת האחריות‪ ,‬תוארך אחריות הקבלן לתקופה של שנתיים לפחות גם לגבי חלקי‬
‫המבנים שלא ניזוקו במידה ויכולות להיות לאופי הנזק השלכות לגביהם וזאת לפי‬
‫קביעתה הבלעדית של המועצה או בא כוחה‪.‬‬
‫‪80.80‬‬
‫דרישות כלליות‬
‫א‪ .‬לפני התחלת עבודות האיטום על הקבלן להתקשר עם המתכנן באמצעות המהנדס לקבלת‬
‫הסברים והדרכה‪.‬‬
‫ב‪ .‬טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות‪ ,‬גזים ואדים‪.‬‬
‫ג‪ .‬בכל מקום בו מצויין בפרק זה שם מסחרי של איזה שהו חומר איטום‪ ,‬יש לראותו כאילו‬
‫רשום לידו או "שווה ערך"‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫‪80.82‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪80.80‬‬
‫הכנת שטחי בטון שנועדו לקבלת איטום‬
‫כל שטחי הבטון עליהם יעשה איטום ‪ -‬הן שטחים אופקיים והן שטחים אנכיים יהיו‬
‫חלקים ויציבים ללא קיני חצץ‪ ,‬וללא שקעים ובליטות‪.‬‬
‫חלקים רופפים או בולטים יסותתו ע"י משחוות ואמצעים אחרים‪.‬‬
‫כל החומרים‪ ,‬כיסי חצץ והשקעים ימולאו ב"סיקה רפ" של חברת "סיקה"‪ .‬ספק‪" :‬גילאר‬
‫בע"מ"‪ ,‬העבודה תבוצע לפי הוראות הספק‪.‬‬
‫שטחי בטון אשר ימצאו‪ ,‬לפי דעת המפקח‪ ,‬פגומים ולא מתאימים לקבלה ישירה של‬
‫שכבות האיטום‪ ,‬תבוצע עליהם שכבת טיח צמנט‪ .‬שכבת היישור בטיח צמנט תבוצע‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 121405‬שבמפרט הכללי‪ .‬יש להוסיף לטיח ערב "בי‪.‬ג'י‪.‬בונד ‪ "4‬לשם שיפור‬
‫עבידותו והגדלת עמידותו כנגד העברת מים‪ .‬יישום הערב יהיה בהתאם להוראות‬
‫היצרנים‪ .‬לא יוחל בביצוע שכבות איטום בטרם הושלמה הכנת השטחים כנדרש לעיל‪ ,‬ולא‬
‫לפני שהשטחים נבדקו ע"י המפקח ואושרו על ידו כמתאימים‪.‬‬
‫הכנת שטחי בטון בהתאם לאמור לעיל לא תמדד בנפרד ותחשב כנכללות במחירי‬
‫היחידה המתאימים‪.‬‬
‫מעגילות (רולקות)‬
‫המלט יהיה ביחסי נפח ‪( 0:0‬חול גס ‪:‬צמנט)‪ ,‬כאשר ‪ 51%‬מהחול הגס יהיה סומסום רחוץ‪.‬‬
‫משולש הרולקה יהיה ‪ 2×2‬ס"מ‪.‬‬
‫‪80.80‬‬
‫איטום ביריעות ביטומניות משופרות והנחיות כלליות‬
‫היריעות יהיו תוצרת אירופאית או ישראל בעלות תו‪-‬תקן אירופאי או ישראלי‪ .‬יריעות‬
‫האיטום יבדקו עפ"י ת"י ‪ 0201‬חלק ‪ 4‬לגבי יריעות איטום מודבקות או מרותכות‪ ,‬ויבדקו‬
‫להתארכות בכח קריעה ולעמידות לאורך זמן ‪ -‬לפי מפמ"כ ‪.020 -‬‬
‫יריעות האיטום יהיו מסוג יריעות ביטומניות משוכללות מולחמות לקיר ולרצפה‪ ,‬המכילות‬
‫לפחות ‪ 00%‬פולימר אלסטומרי ‪ 5.0.5‬ובעובי מינימלי של ‪ 2‬מ"מ עם זיון לבד פוליאסטר‬
‫במשקל ‪ 001‬גרם‪ .‬יריעות בעובי ‪ 5‬מ"מ יהיו עם זיון לבד פוליאסטר במשקל ‪ 451‬גרם‪ .‬היריעות‬
‫יהיו מסוג "‪. )4M ,5M( "M‬‬
‫‪80.82‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫איטום מתחת לרצפת המרתף‬
‫יש לצקת שכבת בטון רזה בעובי של ‪ 5‬ס"מ על גבי המצעים המהודקים‪.‬‬
‫הלחמת יריעות ביטומניות מושבחות ב‪ S.B.S -‬בעובי ‪ 5‬מ"מ ללא אגרגט (כגון‪" :‬ביטומגום‬
‫‪ SR‬שחור") על כל השטח והלחמת היריעות אחת לשניה בחפיפות‪ .‬רוחב החפיפה ‪ 01‬ס"מ‪.‬‬
‫היריעות יתאימו לדרישות ת"י ‪ 020180‬ליריעות מסוג ‪ .R‬יש להקפיד על הלחמה נאותה‬
‫בחפיפות‪.‬‬
‫הגנת האיטום ע"י יריעות "פונדוליין" או יציקת מדה בטון בעובי ‪ 5‬ס"מ‪ ,‬בתוך שכבת‬
‫המדה תונח רשת פלדה ‪.# 5 @ 41841‬‬
‫הנחת ברזל ויציקת הבטון‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫‪80.18‬‬
‫איטום קירות מבנים תת קרקעיים‬
‫קיר הבטון חייב להיות חלק‪ ,‬ללא בליטות וקוצי מתכת‪ ,‬עם משטח פנים אטום וצפוף וללא‬
‫כיסי חצץ‪ .‬קוצים יחתכו בעומק של ‪ 0‬ס"מ לפחות בתוך הקיר והשקע ימולא בטיט צמנטי‪.‬‬
‫כאשר הקיר שהתקבל אינו חלק‪ ,‬יש לטייח אותו בתערובות של טיט צמנטי משופר בתוסף‬
‫אקרילי‪ ,‬לדאוג לאשפרה מתאימה במים במשך ‪ 0‬ימים ולהמתין עוד כשבוע ליבוש לפני תחילת‬
‫עבודות האיטום‪ .‬לאחר היבוש יש לדאוג לניקוי יסודי של איזור תחתית הקיר ושולי הבטון‬
‫הרזה האטומים ביריעות ביטומניות‪.‬‬
‫אופן ביצוע איטום הקירות‬
‫‪ .0‬מריחת "פריימקוט ‪ "010‬בכמות של ‪ 011‬גר'‪8‬מ"ר על הקיר‪ .‬המתנה של ‪ 42‬שעות ליבוש‪.‬‬
‫‪ .4‬הלחמת שתי יריעות ביטומניות בעובי ‪ 2‬מ"מ כל אחת ללא אגרגט (כגון‪ :‬ביטומגום ‪20‬‬
‫שחור") על הקיר‪ .‬היריעה תתאים לדרישות ת"י ‪ 020180‬ליריעות מסוג ‪ .0‬יריעה זו תרד‬
‫ותתחבר בהלחמה מלאה לשוליים הבולטים של הבטון הרזה שרוחבם ‪ 01‬ס"מ‪ ,‬אשר‬
‫אטומים ביריעות הביטומניות של הרצפה‪ .‬יש להקפיד במיוחד על ביצוע ההלחמה המלאה‬
‫באזור השוליים‪.‬‬
‫החפיפה בין שתי יריעות סמוכות ‪ 01 -‬ס"מ‪.‬‬
‫השכבה השניה תולחם בהזזה לגבי השכבה השניה‪.‬‬
‫‪ .0‬בקצה העליון של היריעות‪ ,‬יש לדאוג להלחמה מלאה‪ ,‬לגיהוץ היריעה ומריחת מסטיק‬
‫ביטומני גמיש מסוג "אלסטיק ‪ "422‬על קצה היריעה בחיבור עם הבטון‪.‬‬
‫‪ .2‬הגנת מערכת האיטום של הקירות תבוצע ע"י לוחות פוליסטירן מחורץ בעובי ‪ 5‬ס"מ‪.‬‬
‫המדידה לשכבת המגן הנ"ל תהיה נטו תיאורטית ולפי מידות הקירות ללא תוספת עבור‬
‫החפיפה‪.‬‬
‫עבודות האיטום יבוצעו רק אחרי שנעשה בדיקת איטום הבטונים ע"י מילוי הבור הרטוב‪.‬‬
‫‪ 80.11‬איטום גגות‬
‫א‪ .‬בידוד ושיפועים על ידי בטון קל‬
‫הבידוד הטרמי ושיפועי הגגות יבוצעו מבטון קל במשקל מקסימלי של ‪ 0,451‬ק"ג‪8‬‬
‫מ"ק בהתאם למפלסים המסומנים בתוכנית הגג‪ .‬מחיר הבטון קל כולל רשת זיון‬
‫עליונה בכמות של ‪ 0.0‬ק"ג‪ 8‬מ"ר לפחות‪ .‬שטח הפנים של הבטון קל חייב להיות ללא‬
‫בליטות ושקעים ונקי מלכלוך ואבק‪ .‬במידה והבטון קל לא יענה לדרישות החוזק‬
‫והשיפועים‪ ,‬יחויב הקבלן לצקת על חשבונו "מדה" מטיט צמנט על פני כל שטח‬
‫הבטון בעובי של ‪ 0‬ס"מ לפחות בהרכב ‪( 0:2‬חול‪ :‬צמנט) עם רשת זיון בכמות הנ"ל‪.‬‬
‫העובי המינימאלי של הבטון קל ליד המרזבים יהיה ‪ 2‬ס"מ‪ .‬יוקפד על אשפרה‬
‫נאותה של הבטון קל כדי לקבל את החוזק הנדרש‪.‬‬
‫ב‪ .‬לאורך היקף המעקות והגבהות אנכיות אחרות מעל הגג תבוצע יציקת רולקה מבטון‬
‫במידות ‪ 282‬ס"מ כמפורט בתוכניות‪ .‬צידם הפנימי של המעקות הבא במגע עם‬
‫שכבות האיטום מעל לרולקות חייב להיות ישר‪ ,‬חלק‪ ,‬ללא בליטות‪ ,‬חוטי קשירה‬
‫ונקי מאבק ולכלוך‪ .‬כדי להבטיח את התנאים האלה יש לצקת את המעקות בתבניות‬
‫אשר צידן הפנימי עשוי דיקט במצב טוב‪ .‬הקבלן יחוייב לתקן על חשבונו כל ליקוי‬
‫שיתגלה בשטח הפנים של המעקות‪ ,‬כולל טיח מלא בעובי עד ‪ 01‬ס"מ במידה ושטח‬
‫הפנים של המעקה לא יתקבל על ידי המפקח‪ 6 .‬ימים לפני התחלת עבודות האיטום‬
‫על הקבלן לקבל את אישור המפקח בכתב על התאמת השטח לביצוע עבודות‬
‫האיטום‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫ג‪ .‬בדיקת שכבות האיטום מעל גגות המבנה‬
‫בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תעשה ע"י הצפתו בכל שטחו במים‬
‫בגובה של ‪ 5‬ס"מ לפחות מעל המקומות הגבוהות יותר של הגג במשך ‪ 20‬שעות‪ ,‬אולם‬
‫רק לאחר יישום שכבות המגן המתוארות במפרט‪ .‬המפקח יהיה רשאי להאריך‬
‫תקופה זאת עד לשבוע ימים על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫ההצפה כוללת את כל הסידורים הכרוכים בכך כגון‪ :‬יציקת מחסום למים בשולי‬
‫התקרות ואטימת המרזבים‪.‬‬
‫אם יתגלו ליקויים בממברנת האיטום‪ ,‬יחוייב הקבלן לתקנם על חשבונו ולחזור על‬
‫ביצוע בדיקת ההצפה‪ ,‬כל ליקוי במערכת האיטום יחוייב הסרת שכבת המגן לפחות‬
‫חלקית‪ ,‬דבר הכרוך בהוצאה ניכרת לקבלן‪ ,‬כדי שההפצה רק תאשר שאין חדירות‬
‫מים למבנה‪.‬‬
‫הקבלן לא יקבל כל תשלום שהוא בגין הבדיקות הנ"ל‪ .‬מחיר בדיקת האטימות‬
‫הנ"ל כלולה במחירי היחידה של איטום הגגות‪ .‬במידה ויתגלו כיסי אויר‪ ,‬על הקבלן‬
‫להסיר את שכבת האיטום ולתקנם במקומות הלקויים על חשבונו בהתאם להוראות‬
‫המפקח‪.‬‬
‫ד‪ .‬שמירה על שלמות שכבות האיטום‬
‫כל עוד לא כוסו שכבות האיטום בשכבות המגן‪ ,‬יוחזקו שכבות האיטום במצב של‬
‫ניקיון מוחלט ולא יעשה מעליהם שימוש מכל סוג שהוא ובכלל זה יאסר לחלוטין‬
‫מעבר עובדים מעל שכבות איטום אופקיות כל עוד לא יכוסו בשכבות המגן‪.‬‬
‫גם לאחר השלמת שכבות המגן אין לעשות בשטחים שימוש העלול לפגוע בשכבות‬
‫האיטום כגון מעבר או אחסון ציוד וחומרים מעל שכבות המגן‪.‬‬
‫‪ 80.16‬איטום תפרי הפסקת יציקה והתפשטות‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫בתוכניות ובכתב הכמויות מפורטים תפרים בבטון משני סוגים‪ -‬תפרי הפסקת יציקה‬
‫ברצפה ובקירות ותפרי התפשטות‪.‬‬
‫איטום התפרים יבוצע ע"י קבלן משנה מנוסה ובעל המלצות שיאושר ע"י המזמין‬
‫ויצרן חומרי איטום‪.‬‬
‫ב‪ .‬איטום תפרי הפסקת יציקה בין הרצפה והקיר‬
‫איטום תפרי הפסקת יציקה יבוצע ע"י ‪ 4‬מרכיבי איטום‪:‬‬
‫‪ )0‬הצמדת רצועות עצר כימי מתנפח מסוג סיקה סוול ‪ S‬בשיווק חב' גילאר בע"מ או‬
‫ש”ע לדופן הבטון היצוק באמצע החתך ולא פחות מ‪ 61 -‬מ"מ מפני הבטון‬
‫הפנימי‪ .‬שטח היישום צריך להיות נקי מאבק ושמנים ומשטח חלק וישר ככל‬
‫האפשר‪ .‬יהיה לפי הוראות היצרן יישום החומרים‪.‬‬
‫‪ )4‬איטום התפר בפני הרצפה ע"י מילוי המגרעת שנוצרה בפני הבטון על ידי סרגל‬
‫של ‪ 4X4‬ס"מ (שיוכנס בעת היציקה בפני הבטון במקום התפר)במסטיק סיקה‬
‫פרו ‪ 0‬מתוצרת סיקה או ש"ע‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫ג‪ .‬איטום תפרי הפסקת יציקה בקירות‬
‫איטום תפרי הפסקת יציקה בקירות יבוצע ע"י ‪ 4‬מרכיבי איטום‪:‬‬
‫‪ )0‬הצמדת רצועות עצר כימי מסוג סיקה סוול ‪ S‬או ש"ע במרחק שלא יפחת מ‪6 -‬‬
‫ס"מ מפני הבטון הפנימי‪.‬‬
‫‪ )4‬רצועות פי‪.‬וי‪.‬סי‪ .‬פנימי ברוחב ‪ 41‬ס"מ ממוקמות אנכית במרחק ‪ 01‬ס"מ מפני‬
‫הבטון החיצוני וקביעתם במקומם ע"י לולאות ממוטות זיון‪.‬‬
‫ד‪ .‬איטום תפרי התפשטות‬
‫‪ )0‬איטום תפרי התפשטות בקירות החיצוניים יבוצע כדלהלן‪ :‬רצועות פי‪.‬וי‪.‬סי‪.‬‬
‫פנימי ברוחב ‪ 42‬ס"מ באמצע הקיר ואיטום התפרים משני צידי הקיר במסטיק‬
‫סיקה פרו ‪ 0‬כאשר ההפרדה בתפר מבוצעת ע"י לוחות קלקר בעובי ‪ 41‬ס"מ‪.‬‬
‫רצועות הפי‪.‬וי‪.‬סי‪ .‬תהיינה נמשכות והחיבורים בין הרצועות יהיו באמצעות‬
‫הלחמה‪ .‬עבודת האיטום כוללת הוצאת הקלקר לעומק ‪ 5‬ס"מ‪ ,‬המסת הפרורים‬
‫הדבוקים לבטון‪ ,‬יישור התפר‪ ,‬ניקוי האבק‪ ,‬מריחת שכבת יסוד‪ ,‬החדרת פרופיל‬
‫גבוי מפוליאתילן מוקצף מצולב בקוטר ‪ 45‬מ"מ ואיטום התפר בסיקה פרו ‪.0‬‬
‫‪ )4‬בתפרי התפשטות בקירות פנימיים כמו קירות האגן האיוור הפנימיים כולל‬
‫האיטום מריחת מסטיק משני צידי התפר לפי מפורט לעיל ללא רצועת פי‪.‬וי‪.‬סי‪.‬‬
‫פנימי‪.‬‬
‫‪ 80.11‬איטום קירות ורצפות פנימיים‬
‫כללי‬
‫א‪ .‬העבודה תבוצע על פני הרצפה‪ ,‬קירות ותקרה של מאגר המים‪.‬‬
‫ב‪ .‬להכנה נאותה של השטח יש חשיבות רבה לביצוע מערכת האיטום!‬
‫ג‪ .‬הכנת השטח והעבודה יבוצעו בהתאם להוראות היצרן‪ ,‬כולל מספר תוספות‬
‫ונקודות להדגשה‪ .‬בכל מקרה של אי הבנה או סתירה‪ ,‬יש להתקשר למפקח או‬
‫ליועץ האיטום‪.‬‬
‫ד‪ .‬על פני תיקוני בטון גדולים (מעל ‪ 585‬ס"מ)‪ ,‬מעל לסדקים‪ ,‬הפסקות היציקה‪,‬‬
‫תתבצענה מריחות מקדימות של טיח הידראולי מוגמש עם שילוב של שריון מארג‬
‫זכוכית חסין אלקלי‪.‬‬
‫חומרים‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מערכת האיטום מבוססת ברובה על חומרים מתוצרת "סיקה" (שוויץ)‪ ,‬המיוצגת‬
‫בארץ על ידי גילאר בע"מ‪ .‬ניתן להשתמש בחומרים שווי ערך‪ ,‬אם יאושרו מראש‬
‫ובכתב על ידי המפקח‪.‬‬
‫חומר האיטום העיקרי יהיה צמנט הידראולי מוגמש‪ ,‬דו רכיבי‪ ,‬כגון‪" :‬סיקה טופ‬
‫סיל ‪( "016‬סיקה)‪.‬‬
‫חומר התיקון והמילוי למגרעות יהיה כגון ‪ :‬סיקה טופ ‪( "H 044‬סיקה) ‪.‬‬
‫ארג הזכוכית לשריון יהיה חסין אלקלי כגון‪" :‬אינטרגלס ‪( "10052‬אינטרגלס‬
‫גרמניה‪ ,‬המפיץ ‪ :‬הרמן בורג)‪ .‬ארג הזכוכית יהיה בעל "עיניים" בגודל של ‪2X2‬‬
‫מ"מ‪.‬‬
‫איטום הבור הרטוב כולל התקרה ואיטום תעלות הבטון ייעשה בפוליאוריאה‬
‫בעובי מינימאלי ‪ 511‬מיקרון מעל שכבת בסיס כמפורט במפרט הטכני‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫הכנת שטחי בטון‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ניקוי יסודי והסרת לכלוך‪ ,‬בטון רופף‪ ,‬מלחים‪ ,‬שמן‪ ,‬תבניות וכו'‪ ,‬עד לקבלת‬
‫תשתית בטון נקיה ויציבה‪.‬‬
‫הרחקת כל קרום בטון‪8‬מי בטון‪8‬חול מוקשה המצויים על הבטון‪ .‬מומלץ לבצע‬
‫זאת בשיטה מכנית‪ ,‬ולאחר מכן רחיצה במים נקיים‪.‬‬
‫לחפש ולסתת כיסי חצץ ו‪8‬או קוצי ברזל בשטח הנ"ל‪ ,‬עד לקבלת בטון חזק ויציב‬
‫(בעומק של לפחות ‪ 0‬ס"מ‪ ,‬ניתן להתחבר גם לבטון עם מעט סגרגציה)‪.‬‬
‫חירוץ ופתיחת סדקים בקטעים והפסקות יציקה‪ ,‬לעומק של ‪ 0‬ס"מ וברוחב של ‪0‬‬
‫ס"מ‪ ,‬בצורה מלבנית ככל האפשר (דפנות אנכיים לפני השטח ‪ -‬ככל האפשר)‪.‬‬
‫סתימת החורים והחריצים ב"סיקה טופ ‪."044H -‬‬
‫ביצוע האיטום‬
‫א‪ .‬מריחה ראשונה של חומר איטום "סיקה טופ סיל ‪ ,"016‬על פני כל השטח‪ ,‬המיועד‬
‫לאטימה‪.‬‬
‫ב‪ .‬מריחה שניה כנ"ל תבוצע לאחר ‪ 2-2‬שעות או למחרת היום‪.‬‬
‫ג‪ .‬כעבור ‪ 0‬שעות או למחרת היום תבוצע שכבה שלישית כנ"ל‪.‬‬
‫הכנת תערובות החומרים והיישום‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫התערובת של הרכיבים של חומר האיטום "סיקה טופ סיל ‪ A( ,"016‬הנוזל) ו‪0-‬‬
‫(האבקה)‪ ,‬יעורבבו באופן מכני במהירות נמוכה של ‪ 411-211‬סבל"ד‪ ,‬לפחות ‪0‬‬
‫דקות‪.‬‬
‫יחסי התערובת בכל שכבה תשתנה בהתאם להוראות היצרן‪ .‬ככלל "שכבת‬
‫ההדבקה" תכיל יותר רכיב ‪ A‬משכבות הגמר‪ .‬כמות החומר המעורבב תהיה כזו‬
‫הניתנת ליישום תוך ‪ 01‬דקות‪.‬‬
‫אין להוסיף מים לחומר אשר מתחיל להתייבש בתוך הכלי‪ ,‬אלא יש לזרוק את‬
‫החומר‪.‬‬
‫המריחות תיעשינה במברשת עם שערות פלסטיק ארוכות בעלות קשיות גבוהה‬
‫לייצור עובי של כ‪ 0-‬מ"מ בכל שכבה (אינה מיושרת ומוחלקת כשכבת צבע)‪ .‬אין‬
‫לבצע‪ ,‬ואפילו מקומית מריחה בעובי העולה על ‪ 4‬מ"מ‪ .‬ניתן ליישם גם בעזרת‬
‫מרית משוננת (השכבות האחרונות עם הצד החלק)‪ ,‬או בגלילה‪.‬‬
‫כמות החומר היבש הנדרשת לכל שכבה היא כ‪ 0.5 -‬ק"ג למ"ר‪ .‬מספר השכבות‬
‫יהיה ‪ ,0‬מלבד באזורים המטופלים לפי פרק ‪ 0‬לעיל‪ ,‬בהן יבוצעו ‪ 5‬מריחות לפחות‪.‬‬
‫תערובת הטיט למילוי שקעים יהיה עם מנת מים נמוכה ככל האפשר ובלבד‬
‫שיאפשרו עבידות מספקת למילוי המשימה‪.‬‬
‫אשפרה‬
‫אשפרת האיטום תבוצע ע"י ריסוס במים במשך ‪ 0‬ימים לפחות‪.‬‬
‫הערות‬
‫‪ .0‬עובי כולל של שכבות האיטום היבשות לא יפחת מ‪ 4-‬מ"מ בכל מקום ומקום‪.‬‬
‫‪ .4‬באם יאושרו לשימוש חומרים‪ ,‬שווי ערך‪( ,‬בכתב)‪ ,‬יש להתאים את המפרט לחומר‬
‫שיאושר‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫פרק ‪ 82‬עבודות נגרות ומסגרות פלדה‬
‫עבודות הנגרות ומסגרות פלדה יבוצעו בהתאם לעבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה‪ -‬פרק ‪- 12‬‬
‫של הועדה הבינמשרדית המיוחדת בהוצאה האחרונה‪ .‬כל העבודות בפרק זה מתייחסות‬
‫לרשימת הנגרות והמסגרות של האדריכל‪.‬‬
‫תוספת למפרט הנ"ל‪.‬‬
‫‪ 82.81‬דוגמאות‬
‫הקבלן יגי ש תוך חודש ימים מיום חתימת החוזה‪ ,‬דגמים של כל האביזרים‪ ,‬פרזול וכו'‬
‫לאישור המפקח‪ .‬הדגמים המאושרים ישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה‪.‬‬
‫הדוגמאות יהיו על חשבון הקבלן ויכללו במחירי היחידה‪.‬‬
‫‪ 82.86‬פרזול‬
‫כל הפרזול יהיה ממין משובח‪ .‬דוגמאות מכל אביזרי הפרזול תובאנה לאישור האדריכל או‬
‫המהנדס אלא אם הוגדרו ברשימת הנגרות של היצרן ומס' קטלוגי‪ .‬לכל מנעולים יהי מפתח‬
‫אב‪ .‬כל הצירים יהיו מוגנים מפני חלודה עם דיסקיות‪.‬‬
‫הדוגמאות יהיו על חשבון הקבלן ויכללו במחירי היחידה‪.‬‬
‫‪ 82.81‬צביעת משטחי עץ‬
‫הצביעה תהיה בשכבות הבאות‪ :‬מריחה בשמן פשתן‪ 4 ,‬שכבות צבע יסוד‪ ,‬פעמיים שפכטל ו‪4 -‬‬
‫שכבות צבע עליון‪ .‬כל כנפי הדלתות יצבעו בצבע יצוק במצב אופקי (שכיבה)‪ .‬הגוון לפי דרישת‬
‫האדריכל‪ .‬הצביעה כוללת את כל הקנטים מסביב‪.‬‬
‫‪ 82.84‬הגנת חלקי העץ‬
‫כל חלקי העץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת תולעים‪ ,‬חרקים וכו'‪ .‬טיפול זה‬
‫יעשה ע"י טבילה של כל חלקי העץ בתוך תמיסה של פנטו כלורי מדולל בספירט מינראלי‪ ,‬לפי‬
‫הוראות היצרן‪ ,‬למשך ‪ 0‬דקות לפחות או חומר אחר עם פעולה בעובי דומה‪.‬‬
‫‪ 82.80‬דלתות לבודות‬
‫המלואות לכנפי הדלתות יהיו ‪ 011%‬מלאות‪ .‬עבודת הדלתות כוללת התקנת אטמים בין‬
‫המשקוף והכנפיים לשיפור ההפרדה האקוסטית ומניעת רעש בזמן סגירת הדלת‪ .‬סוג אטמים‬
‫ודרך התקנתם יקבלו את אישור המפקח‪ ,‬כל הקנטים מסביב יהיו מעץ קשה‪.‬‬
‫‪ 82.82‬מוצרי פלדה‬
‫משקופי הדלתות יהיו כמסומן ברשימות מפח מכופף מעוגן וממולא בטון‪ .‬הפלדה לייצור‬
‫המסגרות ופחי הכיסוי תהיה מטיב מעולה ולא תפול בטיבה מפלדה ‪ .ST- 06‬על הקבלן לציין‬
‫בהצעתו את סוג הפלדה‪ .‬טיפולים מיוחדים שעברה וציפוי הפלדה‪ ,‬יצרף הקבלן ספציפיקציות‬
‫ומפרטים שיעידו על טיבה‪ ,‬ויציינו באילו תקנים מוכרים עומדת הפלדה‪.‬‬
‫כל חלקי הפלדה יהיו מגולבנים בחם כמפורט‪ .‬ובמקומות בהם נדרשת צביעה על גבי הגילבון‬
‫היא תבוצע לפי המפורט במפרט‪.‬‬
‫‪ 82.80‬ריתוך‬
‫במקומות בהם יש צורך בריתוך יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים‪.‬‬
‫הריתוך יהיה שווה במראה‪ ,‬ללא חורים ומקומות שרופים‪ ,‬ומכל הבחינות יתאים לדרישות‬
‫התקן הבריטי או האמריקאי‪ .‬הריתוך יבוצע בפינות ובנקודות ולא יורשה חיבור פרופילים‬
‫לאורך המקצועות‪ .‬בליטות הריתוך יפוצרו ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫‪ 82.80‬דלתות וחלונות מפלדה‬
‫הקבלן יספק וירכיב דלתות פלדה מגולוונות וצבועות חד כנפיות‪ ,‬דו כנפיות‪ ,‬אטומות או עם‬
‫רפפות בהתאם לסוג ולמידות המצוינות בתוכניות וברשימת הכמויות‪.‬‬
‫כל הדלתות תהיינה מבודדות לצורך הגנה אקוסטית‪.‬‬
‫משקוף הדלת יווצר מפח מגובלן בעובי ‪ 4‬מ"מ בהתאם לטיפוסים השונים למשקופי הפלדה‬
‫לדלתות מתוצרת "דלתות שהרבני" או שווה ערך‪ ,‬כמצוין בכתב הכמויות‪.‬‬
‫כנפי הדלתות ייוצרו מפח פלדה מכופף מגובלן בשני צידי הדלת עם חיזוקים פנימיים כנדרש‬
‫בהתאם לטיפוס הדלת בכתב הכמויות‪ .‬כנף בעובי ‪ 0‬מ"מ עם טבעות פליז‪.‬‬
‫הדלתות תהיינה עם מילוי צמר סלעים‪ ,‬שכבת ספוג גמיש ולוח גבס‪ ,‬כמו כן יותקן פס גומי‬
‫מגנטי היקפי וסף תחתון עשוי מפלדה עם אטם ססוגי‪ .‬בידוד הדלתות צריך לאפשר הורדת‬
‫רעש ב ‪ 21 -‬דציבל ‪.‬‬
‫תריסי האיוורור יהיו מיוצרים מפח מגולוון אלוצינק בעובי ‪ 0.5‬מ"מ‪ ,‬צורת התריסים בחתך‬
‫"השלב הכפול " לחוזק מירבי של התריס‪ .‬מאחורי התריסים יותקנו פלטרים מבד סינון בתוך‬
‫מסגרת מפח מגולוון‪.‬‬
‫דלתות וחלונות פלדה יבוצעו לפי תוכניות נגרות ומסגרות ובמידות המפורטות בתוכניות‬
‫וברשימת הכמויות‪.‬‬
‫כל הדלתות והמשקופים יגולבנו בחם כמפורט במפרט‪ .‬ומעליו צביעה לפי המפורט במפרט‪,‬‬
‫גוון הצביעה יקבע ע"י האדריכל או המהנדס‪.‬‬
‫כל דלתות החוץ תהיינה מוגנות בפני פריצה באמצעות מנעולי רתק‪ ,‬צירים נעיצים‪ ,‬בריחים‬
‫חיצוניים נוספים‪.‬‬
‫יחידת דלת תוגדר לפי מידותיה כולל הספקת המשקוף מצוייד בעוגנים לביטון‪ ,‬חריץ למנעול‬
‫עם קופסת מגן‪ ,‬מנעול רתק‪ ,‬תריס אוורור עם בד סינון ומסגרת‪ ,‬בריחים חיצוניים‪ ,‬הכנפיים‪,‬‬
‫הצירים‪ ,‬הידיות וכל החומרים הדרושים‪ ,‬הרכבתם‪ ,‬התקנתם גלוונם‪ ,‬צביעתם וכל העבודה‬
‫דרושה‪.‬‬
‫‪ 82.82‬מעקות‬
‫כל המעקות יהיו לפי פרט ‪ 211‬עשויים מפלב"מ ‪ .SS316‬המעקות יובאו לאתר בשלמות‬
‫ויחוברו לבטון באמצעות כוסית נירוסטה ‪012‬וברגי נירוסטה כנ"ל ‪ .‬כמו כן ניתן להציע‬
‫מעקות אלומיניום דוגמת תוצרת "גודוין" מחברים מכניים מסופקים ע"י "סקופ"‪.‬‬
‫המדידה לתשלום תהיה לפי מטר אור ךכולל אספקת כל החומרים‪ ,‬הרכבתם והעבודה‬
‫הדרושה‪.‬‬
‫‪ 82.18‬סולמות‬
‫כל סולם יסופק בשלמות כשהוא מפלב"מ ‪ 002‬או מפיברגלס כמפורט בתוכניות‪ .‬ביצוע‬
‫הסולמות יכלול אספקת כל החומרים‪ ,‬הרכבתם‪ ,‬וכל העבודה הדרושה‪.‬‬
‫עיגון סולמות לבטונים יעשו בברגי נירוסטה ‪.002‬‬
‫המחסום למניעת טיפוס יורכב על גבי הסולם החיצוני ויכלול את כל החומרים הדרושים‬
‫לרבות חיזוקים‪ ,‬צירים‪ ,‬ידיות‪ ,‬סגרים וכן מנעול מתוצרת "‪ "POIN‬עם ‪ 0‬מפתחות ‪.‬‬
‫‪ 82.11‬מכסים‬
‫המכסים יהיו מאלומיניום או מפלדת אל חלד ‪ 002SS‬לפי תוכניות סטנדרטיות כפי שמופיעים‬
‫בתוכניות ובכתב הכמויות יחידת המכסה תוגדר לפי מידותיה כולל מסגרת‪ ,‬צירים‪ ,‬מנעולים‪,‬‬
‫אספקת כל החומרים‪ ,‬הרכבתם והתקנתם‪ ,‬צביעתם וכל העבודה הדרושה‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫‪ 82.16‬שלבי ירידה‬
‫יהיו מיצקת רחבים ברוחב ‪ 01‬ס"מ יורכבו ויועגנו היטב בקירות המבנים בהתאם לתוכניות‪.‬‬
‫שלבי ירידה יהיו מצופים בציפוי פלסטי‪.‬‬
‫ביצוע שלבי הירידה יכלול את כל העבודות הדרושות להתקנתם בהתאם לתוכניות‪.‬‬
‫‪ 82.11‬מונורייל במבנה החדש והקיים‬
‫הקבלן יתקין עגורן "גשר במבנה הקיים הנסמל על שני פרופילי ‪I‬צמודים לקירות המבנה‬
‫ועגורן קורה במבנה החדש‪ .‬תיאור מפורט של העגורנים מובא הפרק ‪.61.12‬‬
‫‪ 82.14‬סבכות הליכה‬
‫הקבלן יספק וירכיב במקומות המסומנים בתוכניות סבכות הליכה תעשייתיות מפיברגלס או‬
‫פלדה מגולוונת וצבועה כמצוין ברשימת הכמויות‪.‬‬
‫סבכות הליכה תעשייתיות מפוליאסטר משוריין מטיפוס ‪ Heavy Duty‬תוצרת א‪ .‬נוימן ובנו‬
‫בע"מ נתניה או שווה ערך‪.‬‬
‫כל סבכה תותקן על גבי מסגרת מתאימה מנירוסטה ‪ 012‬ומעוגנת לבטון כמצויין בשרטוטים‪,‬‬
‫המסגרת תבצע כמפורט במפרט‪.‬‬
‫ביצוע הסבכה כולל המסגרת מנירוסטה ‪ ,‬עגונה לבטון וצביעתה‪.‬‬
‫‪ 82.10‬גלוון וצביעה‬
‫‪ 12.05.0‬כללי‬
‫כל האלמנטים מפלדה המיועדים לגלוון יעברו תהליך גלוון לפי ת"י ‪ 200‬לגלוון באבץ חם‪ .‬כל‬
‫חלקי המתכת המגולוונים יסופקו לאחר ניקוי מצבע‪ ,‬זפת‪ ,‬בטון ושלקות לפני הגלוון וטבילה‬
‫באמבט אבץ‪ .‬הפלדה תהיה מסוג מתאים לגלוון באבץ חם‪ .‬אחרי הגלוון יבוצע חיספוס שטח‬
‫המתכת באמצעים מכניים ‪ :‬דיסקיות ליטוש או שטיפת חול בלחץ נמוך וזווית תקיפה לא‬
‫חזקה ‪ .‬לאחר ההכנה תבוצע צביעה על גלוון בצבע "אפוקסי‪ "010 -‬תוצרת טמבור או ש‪.‬ע‪.‬‬
‫בשתי שכבות בעובי כולל ‪ 451‬מיקרון ביבש ומעל זה צבע עליון טמגלס בשתי שכבות עובי ‪51‬‬
‫מיקרון כל שכבה‪ .‬הגוון לפי בחירת המתכנן או צבע אחר כמפורט בסעיפי כתב הכמויות‪.‬‬
‫ברגים‪ ,‬אומים ודיסקיות יהיו מגולוונים באבץ חם או לחלופין בתהליך ‪ SHERARD‬הגלוון‬
‫והצביעה יהיה כלול במחיר היחידה של חלקי המתכת או מחירי היחידה השונים‪ ,‬כאשר‬
‫חלקי המתכת אינם מתומחרים בנפרד‪.‬‬
‫‪ 12.05.4‬מפרט גילוון‬
‫ביצוע הגילוון בהתאם לפירוט הבא‪:‬‬
‫‪ .0‬ניקוי בשיטת צריבה )‪.(PICKLING‬‬
‫‪ 4.‬ניטרול‪.‬‬
‫‪ 0.‬גילוון חם בפעולה אחידה לעובי שכבת גילוון של ‪ 66‬מיקרון בהתאם לתקנים‪.‬‬
‫‪ .2‬לאחר ביצוע פעולת הגילוון‪ ,‬החלקים חייבים להיות נקיים משאריות‪.‬‬
‫‪ .5‬תיקוני גילוון יהיו בקר ע"י אבץ‪.‬‬
‫הערה ‪ :‬לפני ביצוע עבודות הגילוון יש לוודא שאין שאריות של ריתוך‪ .‬בליטות או גרדים‬
‫יש להשחיז ולהחליק שטחי המתכת לפני הגלוון‪.‬‬
‫‪ 12.05.0‬מערכת צבע לקונסטרוקצית פלדה מגולוונת‬
‫דופלקס אפוקסי – פוליאוריטן ( ‪( ISO 12944-5‬‬
‫הכנת שטח לדרגת הניקיון ‪)ISO 8501-1( CSa 4.5‬‬
‫יצרן הצבע ‪ :‬טמבור בע"מ (או ש"ע)‬
‫‪89‬‬
‫מערכת צבע‬
‫תאור‬
‫יסוד‬
‫אפוקסי‬
‫לפלדה‬
‫מגולוונת‪,‬‬
‫‪SBV 25%‬‬
‫עובי יבש‬
‫זמן המתנה‬
‫בין השכבות‬
‫(מיקרון)‬
‫‪65‬‬
‫מקס‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מס' שם צבע‬
‫צבע יסוד‬
‫‪1‬‬
‫אפוקסי‬
‫לפלדה‬
‫מגולוונת‬
‫"אפוגל"‬
‫)‪(649-050‬‬
‫‪65‬‬
‫צבע אפוקסי אפוקסי‬
‫‪4‬‬
‫פוליאמיד‬
‫קופון‬
‫פוליכימיקיור רב עובי‪,‬‬
‫(‪SBV 65% )649-XXX‬‬
‫‪51‬‬
‫עליון‬
‫צבע עליון‬
‫‪0‬‬
‫פוליאוריטן‬
‫פוליאוריטן‬
‫אליפטי‪,‬‬
‫טמגלס‬
‫)‪(39x-xxx‬‬
‫‪SBV 51%‬‬
‫סה"כ‪ :‬עובי פילם יבש כולל נומינלי ‪ 411‬מיקרון‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪0.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪0.‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מינ‪.‬‬
‫‪02‬‬
‫שעות‬
‫זמן‬
‫ייבוש‬
‫למגע‬
‫גוון‬
‫ברק‬
‫(שעות)‬
‫‪4‬‬
‫שעות‬
‫‪RAL‬‬
‫‪0105‬‬
‫(או ש"ע)‬
‫מט‬
‫‪2114‬‬
‫(או ש"ע)‬
‫חצי‬
‫מבריק‬
‫‪RAL‬‬
‫לפי‬
‫בחירת‬
‫האדריכל‬
‫לפי‬
‫בחירת‬
‫האדריכל‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫שעות יום‬
‫‪2‬‬
‫שעות‬
‫‪20‬‬
‫‪02‬‬
‫שעות שעות‬
‫‪2‬‬
‫שעות‬
‫תיקוני גילוון חם בריתוכים‪ ,‬יעשו בהברשה של צבע אפוקסי עשיר אבץ בעובי‬
‫‪ 2x60‬מיקרון‪ ,‬לאחר ניקוי מכני מקומי ‪)ISO0510-0( CSt 3‬‬
‫אפוגל הוא צבע ‪.Recoatable‬‬
‫כל שכבה תהיה בגוון שונה‪ .‬גוון וברק שכבה עליונה יקבע על ידי האדריכל‪.‬‬
‫צבע עליון פוליאוריטן ייושם בשכבה אחת או שתיים עד לקבלת גוון אחיד‪ ,‬עובי‬
‫וכיסוי מלא‪.‬‬
‫יישום הצבע העליון יהיה בהתזה רק לאחר הכנה מוזלמת של פני האלמנט‬
‫בחיבור בין אלמנטים ילוטש ויעובד באופן שלא ניתן יהיה להבחין לאחר‬
‫הצביעה‪ .‬מותנה באישור האדריכל‪.‬‬
‫מודגש בזאת שעבודות הצביעה יבוצעו במסגריה‪ ,‬באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד!‪.‬‬
‫‪06.15.4‬‬
‫מפרט טכני לצביעת מוצרים מפלדה מגולוונת‬
‫הכנת השטח‪:‬‬
‫בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו‪8‬או איתור מוצרים שאינם‬
‫מתאימים לצביעה‪.‬‬
‫במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט חם‬
‫בהתזה‪.‬‬
‫התזת תערובת גרגירי פלדה (‪ GRIT ) ANGULAR‬בהרכב ‪ GH 51% + GL 51%‬בגודל‬
‫‪ 1.5-0.1‬מ"מ‪.‬‬
‫ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק‪.‬‬
‫בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ‪.‬‬
‫במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות ניר לטש גרעין ‪ .02‬לפי‬
‫הנחיית הלקוח המוצר יפסל ויוחזר לגלוון‪.‬‬
‫צביעה‪:‬‬
‫איבוק בשיטת ה‪ )FRICTION( TRIBO -‬או לחלופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה‬
‫על בסיס פוליאסטר טהור מסוג ‪ )HIGH BILD( HB‬בעלת תכונות ‪OUT FREE‬‬
‫‪ GASING‬בעובי ‪ 21‬מיקרון לפחות בשכבה אחת‪ .‬האבקה תהייה מתוצרת אוניברקול‬
‫סידרה ‪ 6111‬מאושרת לפי תקן ‪ G.S.B‬הגרמני לדהייה או שווה ערך‪ .‬הגוון לפי דרישת‬
‫המזמין‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫קליה‪:‬‬
‫קליה הדרגתית בתנור בהתאם לסוג המוצר ועובי החומר‪.‬‬
‫טמפרטורת המתכת לא תפחת מ‪ 0051 -‬למשך ‪ 05‬דקות‪.‬‬
‫קירור‪:‬‬
‫קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד‪ .‬אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם‬
‫ירדה הטמפרטורה לרמה של ‪ 051 - 211 C‬לפחות‪.‬‬
‫בקרת איכות‪:‬‬
‫בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע‪.‬‬
‫מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה‪.‬‬
‫לפי דרישה תתבצע בדיקת אדהזיה באמצעות משרט במרווחים של ‪ 4‬מ"מ על גבי לוחיות‬
‫ביקורת אשר יסופקו על ידי המזמין‪.‬‬
‫אריזה‪:‬‬
‫בהתאם למוצר ולדרישות המזמין‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫לאפוקול מערכת איכות המאושרת לפי תקן ‪.ISO 2110,4111‬‬
‫מפרט זה אינו מתאים למוצרים העומדים פחות מ‪ 1888 -‬מטר מהים או באוירה‬
‫קורוזיבית‪.‬‬
‫‪ 12.05.5‬מפרט לצביעת חלקים מפלדה שחורה בשתי שכבות יסוד‪+‬עליון‬
‫הכנת השטח‪:‬‬
‫במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין‪ ,‬באמצעות דטרגנט‬
‫‪.0‬‬
‫חם בהתזה‪ .‬לחליפין‪ ,‬באמצעות אלקלי חם בהתזה‪.‬‬
‫התזת תערובת גרגרי פלדה ( ‪ 51% GRIT ) ANGULAR‬מסוג ‪ 51% + GL‬מסוג‬
‫‪.4‬‬
‫‪ GH‬בגודל ‪ 1.5-0.1‬מ"מ להסרת חלודה ולכלוך עד לדרגה ‪ SA 4.5‬לפי התקן‬
‫השוודי‪.‬‬
‫‪ .0‬ניקוי באמצעות אוויר דחום של שאריות גרגירים ואבק‪.‬‬
‫צביעה שיכבה ‪:1‬‬
‫איבוק בשיטת ‪ ) FRICTION( TRIBO‬או לחילופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על‬
‫בסיס אפוקסי פוליאסטר צבע עשיר אבץ (‪ )05%‬בעובי ‪ 21‬מיקרון לפחות‪.‬‬
‫קלייה‪:‬‬
‫קלייה הדרגתית בתנור בהתאם לסוג המוצר ועובי החומר‪.‬‬
‫טמפרטורת המתכת לא תפחת מ‪ 0011 -‬למשך ‪ 05‬דקות‪.‬‬
‫הכנת שטח‪:‬‬
‫התזת תערובת גרגרי פלדה (‪ 51% GRIT ) ANGULAR‬מסוג ‪ 51% + GL‬מסוג ‪GH‬‬
‫בגודל ‪ 1.5-0.1‬מ"מ בעוצמה נמוכה לצורך חיספוס פני השטח ושיפור האדהזיה‪.‬‬
‫ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק‪.‬‬
‫צביעה שיכבה ‪:6‬‬
‫איבוק בשיטת ה‪ ) FRICTION ( TRIBO -‬או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה‬
‫בעובי של ‪ 01‬מיקרון לפחות‪ .‬הגוון לפי דרישת הלקוח‪(.‬סוג האבקה יותאם לתנאים‬
‫הסביבתיים)‪.‬‬
‫קלייה‪:‬‬
‫קלייה הדרגתית בתנור בהתאם לסוג המוצר ועובי החומר‪.‬‬
‫טמפרטורת המתכת לא תפחת מ‪ 0011 -‬למשך ‪ 05‬דקות‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫קירור‪:‬‬
‫קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד‪ .‬אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם‬
‫ירדה הטמפרטורה לרמה של ‪ 051 – 211 C‬לפחות‪.‬‬
‫בקרת איכות‪:‬‬
‫בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים‪.‬‬
‫מדידת עובי הצבע ( מדגמית)‪.‬‬
‫בבדיקת אדהזיה על גבי לוחיות ביקורת עם מסרט במרווח של ‪ 4‬מ"מ לא יהיה קילוף‪.‬‬
‫לאפוקול מערכת איכות המאושרת לפי תקן ‪.ISO2110,4111‬‬
‫הערה‪ :‬עובי הצבע הרשום הינו עובי מינימלי‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫‪ 82.12‬מפרט מיוחד לעבודות פלב"מ‬
‫‪ 82.12.81‬מפרט זה מתייחס לכל עבודות הנירוסטה בפרויקט‪.‬‬
‫‪ 82.12.86‬יש לציין כי בכל מקום במסמכי המכרז ‪ -‬בו מצויין כי יש להשתמש ב"פלב"מ" ו‪8‬או‬
‫ב"נירוסטה" הכוונה הינה‪ ,‬בכל מקרה‪" ,‬פלב"מ מסוג ‪ "002‬גם אם מצוין אחרת‪ .‬על‬
‫הקבלן לקחת זאת בחשבון בהגשת הצעתו‬
‫‪ 82.12.81‬עובי הדופן יהיה ‪ 0.2‬מ"מ‪ ,‬אלא אם צוין אחרת‪ .‬פני הפח יהיו מלוטשים ומעובדים‬
‫בריתוכים בצורה אחידה‪.‬‬
‫‪ 82.12.84‬מחיר הפלב"מ כולל את המפורט בתוכנית וכולל העיגון בקירות ברצפות‪ ,‬קירות כולל‬
‫אביזרים ורוזטות כנדרש בביצוע‪.‬‬
‫‪ 82.12.80‬הגימור חייב להיות נקי‪ ,‬חלק‪ ,‬קשתות נקיות ולא מעוות‪ ,‬ללא שריטות‪ ,‬סימני ריתוך‬
‫או מכות ומלוטש סופית בעבודות פלב"מ כולל פסיבציה בליטוש כימי מבריק של‬
‫היחידה‪ ,‬השלמה לפי אישור או פסיבציה בחלקים וחיבור באתר כולל ליטוש וטיפול‬
‫בקטע החיבור‪.‬‬
‫‪ 82.12.82‬כל הקשתות בצינורות יבוצעו ברמה גבוהה ללא עיוותים ויחוברו אחת לשניה או‬
‫לצינור ישר ברצף המשכי של משיק לקשת‪ .‬פינות חדות של חיתוך כגון גרונג יותרו‬
‫באישור מיוחד‪.‬‬
‫‪ 82.12.80‬כל צינורות הנירוסטה המשמשים למאחזים‪ ,‬מעקות‪ ,‬סולמות וכד' יבוצעו עם‬
‫רוזטות פלב"מ אלא אם נדרש במפורש אחרת‪.‬‬
‫‪ 82.10‬אופני מדידה ומחירים‬
‫בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות המפורטות‬
‫להלן ‪:‬‬
‫א‪ .‬מילוי מלבני הפלדה (משקופים) בבטון ועיגונן‪.‬‬
‫ב‪ .‬כל הפירזול לרבות עינית‪ ,‬מעצורים הידראוליים וצילינדרים‪ ,‬מנעול "רב‬
‫מפתח" וכו' ‪ -‬הכל בהתאם למתואר ברשימות למיניהם‪ ,‬בכתב הכמויות‪,‬‬
‫במפרטים ובתוכניות‪.‬‬
‫ג‪ .‬שינוי מידות בגבולות ‪ ,01%‬לא יגרמו לשינוי תמחיר‪.‬‬
‫ד‪ .‬הכנת דוגמאות לאישור המפקח‪.‬‬
‫ה‪ .‬בדיקת דלתות אש לרבות התיקונים הדרושים‪.‬‬
‫מודגש בזאת שבכל מקרה של סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור ברשימות‪,‬‬
‫האמור ברשימות מחייב וכלול במחירי היחידה השונים‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫פרק ‪ - 80‬חשמל‬
‫תנאים כללים‬
‫‪ .0‬המפרט הסטנדרטי‬
‫‪0.0‬‬
‫כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל התשי"ד ותקנותיו מהדורה אחרונה‬
‫ומעודכנת ידועה ולמפרט הכללי למתקני החשמל (‪ ,)10‬שנערך ע"י הוועדה הבין משרדית‬
‫לתקניה בהוצאת משרד הביטחון מהדורה אחרונה מעודכנת וידועה‪.‬‬
‫‪0.4‬‬
‫כל הציוד והחומרים המסופקים והמותקנים ע"י הקבלן מיוצרים ע"י חברה ידועה‬
‫בתחום‪ ,‬ובעלת תו תקן ישראלי מתאים‪.‬‬
‫‪0.0‬‬
‫כל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים הספקת כל החומרים וחומרי העזר הדרושים‬
‫לביצוע הפעולה‪ ,‬וכן כל העבודה הדרושה עד להשלמתו המוחלטת של המתקן ותפעולו‪,‬‬
‫כולל בדיקת חברת החשמל או בודק מוסמך והמהנדס המתכנן‪ ,‬וכן אחריות שנתית‪.‬‬
‫‪0.2‬‬
‫הקבלן לא יוכל לטעון לתוספות כספיות בגלל ניסוח סעיף בכתב בכמויות שיאפשר‬
‫לפרשו בצורה שונה מהאמור בסעיף ‪ .4‬פסקה אחרונה זו‪ ,‬כוחה עדיף על כל ניסוח אחר‬
‫המופיע בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪0.5‬‬
‫כל הכמויות בכתב הכמויות ניתנות בהערכה בלבד‪ .‬הקבלן חייב למדוד את הכמויות‬
‫בשטח ולספור את מספר האביזרים‪ ,‬ורק אחר כך להזמין חומרים‪.‬‬
‫‪0.2‬‬
‫כל המידות של הלוחות ושל מיקומם הפיזי בשטח באחריות הקבלן‪ ,‬אשר חייב למדוד‬
‫במדויק ולהתאים את המידות‪ ,‬ורק אחר כך להזמין את הלוחות בפרויקט‪.‬‬
‫‪0.6‬‬
‫עם סיום העבודה על הקבלן לספק תוכניות מעודכנות ‪ AS MADE‬עם מיקום מדויק של‬
‫הציוד‪ ,‬פרטים‪ ,‬תאום טכני וכו'‪ ,‬וללא תוספת מחיר‪.‬‬
‫‪0.0‬‬
‫כל הסכסוכים או חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר לעניינים הנידונים בחוזה‬
‫זה או חלקים ממנו יובאו להכרעת בורר דין יחיד שיתמנה ע"י הצדדים בהסכמה‪.‬‬
‫חתימת הצדדים על מסמך זה תחשב כחתימה על שטר בוררות‪ ,‬ולבורר ניתנת הרשות‬
‫לקבל החלטות חלקיות או להוציא צווי ביניים‪ ,‬לפסוק בדרך של מטרה והוא לא יהיה‬
‫קשור בדינים כלשהם לצדדים‪.‬‬
‫‪0.2‬‬
‫הקבלן יבצע את כל העבודות בהתאם למפרט הטכני בפועל לפיו מתבצעות העבודות‬
‫מהסוג הזה‪ ,‬הקיים אצל המזמין‪ ,‬באם קיים‪ .‬באחריות הקבלן לברר את הנושא לפני‬
‫תחילת העבודות ולנהוג על פי הנחיות המזמין בתוקף‪.‬‬
‫‪ 0.01‬עבודות הזמניות ועבודות הלוואי הדרושות לביצוע הפרויקט יהיו כלולות במחיר‬
‫הכללי של ההצעה ולא ישולמו בנפרד‪.‬‬
‫‪ 0.00‬עבודה בשעות לא מקובלות יכללו במחירי ההצעה‪.‬‬
‫‪ 0.04‬על הקבלן להתייחס לתתי הפרקים הרשומים בסעיף בכתב הכמויות‪,‬לרבות הסעיפים‬
‫הנלווים לתת הפרק הרשום במפרט הכללי לעבודות בנייה‪.‬‬
‫‪ 0.00‬מפרט טכני זה מתייחס לכל תוכן העניינים הנ"ל ולכל מערכות החשמל והתקשורת‬
‫מתח נמוך‪ ,‬בקרה ותקשורת ומשלים זה את זה ‪.‬‬
‫‪ 0.02‬הצהרת הקבלן‪ :‬הקבלן מצהיר בזה‪ .‬כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז‬
‫חוזה זה והוא קראם והבין את תוכנם‪ .‬קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת‬
‫ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם‪ .‬הצהרה זו מהווה נספח‬
‫למכרז\ חוזה זה והינה חלק בלתי ניפרד ממנו‪ .‬המפרטים הכללים המצוינים‬
‫במכרז‪.‬חוזה זה ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד‬
‫הביטחון‪ .‬חובה על הקבלן להשתתף בסיור הקבלנים ‪.‬‬
‫‪----------------------------‬‬‫תאריך‬
‫‪-----------------------‬‬‫חתימת וחותמת הקבלן‬
‫‪94‬‬
‫‪ .6‬מסמכים ישימים‬
‫‪4.0‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪4.5‬‬
‫המפרט הכללי למתקני חשמל פרק ‪ 10‬בהוצאת משהב"ט‪.‬‬
‫חוק החשמל ותקנותיו‪.‬‬
‫תקנים והנחיות של מזמין העבודה ו‪8‬או הרשות המקומית‪.‬‬
‫כתבי כמויות המצורפים‪.‬‬
‫מפרטים המצורפים‪.‬‬
‫‪ .0‬תוכניות ישימות‬
‫רשימת תכניות מצורפת‬
‫‪ .4‬תאור העבודה‬
‫‪2.0‬‬
‫‪2.4‬‬
‫מטרת העבודה הינה לחבר את המט"ש למערכת החשמל‪.‬‬
‫לצורך זה יש לבצע‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אספקה והתקנה של לוח חשמל ובקרה ראשי‪.‬‬
‫אספקה והתקנה של עמודי תאורה ופנסים‪.‬‬
‫אספקה והתקנה של קווי הזנה שונים בשטח האתר וחיבורם בקצוות‪.‬‬
‫טיפול והתאמתם לחיבור‪ ,‬כולל העברת ביקורת בודק מוסמך ואישור המתקן‪.‬‬
‫הרצת המתקן המותקן והפעלתו המושלמת‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫‪ - 80.81‬חפירות חשמל‬
‫‪ 80.81‬חפירות חשמל‬
‫‪ 80.81.81‬היקף העבודה‬
‫א‪ .‬העבודה מקיפה חפירת ‪8‬חציבת תעלות והנחת כבלים בשטח המוגדר לביצוע חיבור‬
‫חשמל ומשאבות ביוב באתר מט"ש אופקים‪.‬‬
‫ב‪ .‬המיקום המדויק של העבודות יקבע ע"י המפקח הממונה בשטח‪.‬‬
‫ג‪ .‬הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בכל תחומי שטח הפרויקט או בחלק ממנו תוך כדי‬
‫תאום מלא עם תאגיד מי שבע‪ ,‬בזק‪ ,‬מקורות‪ ,‬קו מוצרי הדלק חח"י טל"כ וכדומה‬
‫לצורך קבלת כל האישורים הדרושים‪.‬‬
‫‪ 80.81.86‬הציוד וביצוע העבודה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫מערך הציוד של הקבלן והכלים חייבים להתאים לדרישות ביצוע העבודה‪ ,‬וטעונים‬
‫אישורו של המפקח הממונה והממונה על הבטיחות באתר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫על הקבלן להיות ערוך ומצויד באביזרים שידרשו לגידור תעלות‪ ,‬שלטים בגודל ‪ 1.5‬מ'‪X‬‬
‫‪ 0‬מ' (עם שמו‪ ,‬כתובתו ומס' הטלפון)‪ ,‬תאורות אזהרה‪ ,‬מעברים‪ ,‬וכדומה באם יידרש‬
‫ע"י המפקח‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫על הקבלן להיות מצויד בציוד קשר‪ ,‬שיאפשר איתורו בכל זמן שיידרש‪.‬‬
‫‪ 80.81.81‬מדידה וסימון‬
‫א‪.‬‬
‫כל עבודות המדידה והסימון יבוצעו ע"י הקבלן על חשבונו ובאחריותו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אחריותו של הקבלן לגבי המדידה והסימון היא מוחלטת ויהא עליו לתקן על חשבונו כל‬
‫העבודה שבוצעה עקב שגיאה או סטייה‪ ,‬הנובעת מסימון מוטעה או לקוי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫על הקבלן להודיע למפקח באתר או בא כוחו ‪ 20‬שעות מראש על עבודות החפירה‪.‬‬
‫‪ 80.81.84‬חפירה בידיים‬
‫א‪.‬‬
‫מחמת הסכנה לפגיעה במתקנים תת קרקעיים קיימים יהיה על הקבלן לבצע את‬
‫עבודות העפר הדרושות בידיים בלבד וזאת ללא כל תמורה נוספת‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בבצוע עבודות בידיים אין להשתמש במכונית פרט למדחס אויר לצורך פתיחת כבישים‬
‫וחציבה בסלע‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫קרה ונפגע מתקן תת קרקעי כתוצאה מפעולת חפירה של הקבלן‪ ,‬חובת התיקון והשבת‬
‫מצב לקדמותו בזמן מינימאלי אפשרי‪ ,‬תחול על הקבלן ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪ 80.81.80‬כיסוי תעלות‪ ,‬שיקום מדרכות וכבישים‬
‫א‪.‬‬
‫מיד עם גמר כל חלק מן העבודה יהיה על הקבלן לשקם את הכבישים ו‪8‬או המדרכות‬
‫בהתאם לצורך וללא שהות‪ ,‬וזאת עפ"י ההוראות של הרשויות המקומיות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫במידה ועבודות השיקום לא תבוצע במועד ישא הקבלן בכל הוצאות השיקום‪ ,‬הקנסות‬
‫וההיטלים הנובעים כתוצאה מכך‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫יש לבצע את כיסוי התעלה ואת עבודות השיקום הדרושות בגמר כל קטע של ‪ 511‬מ'‬
‫חפירה‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫‪ 80.81.82‬סדורים לבטיחות‬
‫הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל סידורי הבטיחות‪ ,‬השמירה וההגנה לרבות דיפון‬
‫א‪.‬‬
‫וסידורים אחרים שידרשו לשם ביצוע מושלם של העבודה‪.‬‬
‫תוך כדי העבודה יש להרחיק מהמקום כל עודפי חפירה‪ ,‬אדמה‪ ,‬פסולת‪ ,‬וכן כל חומר‬
‫ב‪.‬‬
‫וציוד שאינו דרוש לעבודה ושעלול להפריע או לסכן את העוברים והשבים‪.‬‬
‫בגמר העבודה יהיה על הקבלן להשאיר אחריו שטח נקי‪ ,‬ויסלק‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬כל חומר‪,‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פסולת ועודפי חפירה למקום שיורה המפקח בשטח‪.‬‬
‫‪ 80.81.80‬תאור העבדה‬
‫סדר העבודה‪ :‬שבירת האספלט ו‪8‬או הרמת המרצפות‪ ,‬חפירת התעלה בעומק מינימאלי‬
‫א‪.‬‬
‫של ‪ 1.05‬מ' או יותר לפי דרישת התוכניות ו‪8‬או המפקח בשטח‪.‬‬
‫במקרים מיוחדים בהתאם להוראת המפקח (כגון‪ :‬עיקולים‪ ,‬מקומות כניסה למעברים‬
‫ב‪.‬‬
‫או כתוצאה מהתקלות במכשולים ובמתקנים שונים) תורחב התעלה לפי הצורך‪ ,‬אולם‬
‫לצורך התשלום הרוחב הקובע יהיה הרוחב בתוכניות‪.‬‬
‫במקומות שיש בהם סכנת התמוטטות של מבנים סמוכים תיחפר התעלה קטעים‬
‫ג‪.‬‬
‫קטעים‪ ,‬כשהאורך של כל קטע לא יעלה על שני מ'‪ .‬בכל קטע יונחו צינוריות ‪P.V.C‬‬
‫בקוטר "‪ ,2‬והתעלה תכוסה מיד עם הדוק מתאים‪.‬‬
‫במקומות שבהם מונחים מתקנים תת קרקעיים על הקבלן לבצע לפני התחלת החפירה‬
‫ד‪.‬‬
‫גישושים‪ ,‬ז"א חפירה כל ‪ 41‬מ' לערך‪ ,‬לאורך תוואי החפירה במקומות שיסומנו ע"י‬
‫המפקח‪.‬‬
‫ליד כניסות לבתים‪ ,‬חנויות‪ ,‬חצרות גינות ולכל מקום שבו יש צורך במעבר לבני אדם‬
‫ה‪.‬‬
‫יונחו על פני התעלה מעברים‪.‬‬
‫לא תשולם כל תוספת בעד קשיים שיתגלו בעת ביצוע החפירה כגון‪ :‬מפולות‪ ,‬המצאות‬
‫ו‪.‬‬
‫מתקנים תת קרקעיים‪ ,‬עקירת שורשים‪ ,‬הריסת גושי בטון‪ ,‬עקיפת מתקנים ועוד…‬
‫‪ 80.81.80‬ריפוד הכבלים בחול‪ ,‬כיסוי והנחת סרט אזהרה‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫תחתית התעלה תרופד בחול נקי מאבנים וצדפים בעובי ‪ 41‬ס"מ (‪ 01‬ס"מ מתחת לכבל‪+‬‬
‫‪ 01‬ס"מ מעל לכבל) במידה ותהיה דרישה מהמפקח יבצע הקבלן גם ריפוד בעובי ‪ 01‬ס"מ‬
‫ויקבל על כך תוספת מחיר כמקובל‪.‬‬
‫החול יפוזר על ידי הקבלן בערמות ליד התעלות ולאחר מכן יוכנס לתעלה בהתאם‬
‫לצורך‪.‬‬
‫בגמר הנחת הכבלים ו‪8‬או הצינורות וכסויים כנדרש ע"י המפקח יהיה על הקבלן לכסות‬
‫את כל התעלות ו‪8‬או הבורות בהתאם להוראות הרשויות המקומיות ו‪8‬או אישור‬
‫המפקח‪.‬‬
‫בדרך כלל תשמש למילוי וכיסוי האדמה שהוצאה מהתעלה אלא אם כן נדרש הקבלן‬
‫ע"י המפקח למלא את התעלות בחול אשר יובא מבחוץ‪.‬‬
‫בזמן כיסוי הכבלים בתוך התעלות יש להניח מעל לריפוד הכבלים בחול גם פלטות הגנה‬
‫מ‪( P.V.C -‬במקרה של כבלים עם מתח גבוה) וכן סרט פלסטי (אזהרה) בצבע צהוב‬
‫תקני‪ ,‬שיוצב בגובה מחצית התעלה אחרי ההידוק הראשון של שכבת המילוי‪ .‬במקרה‬
‫של כבלי במתח נמוך אין צורך בפלטות הגנה מ ‪ .P.V.C‬התמיכה עבור הנחת פלטות‬
‫ההגנה מ‪ P.V.C -‬והנחת סרט האזהרה כלולים במחיר מ‪.‬א הנחת‪ 8‬השחלת הכבל‪ ,‬ולא‬
‫ישולם עבורם בנפרד‪.‬‬
‫המילוי יבוצע בשכבות אופקיות בעובי שאינו עולה על ‪ 01‬ס"מ‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫‪ 80.81.82‬שיטת המדידה והתמורה‬
‫עבודות החפירה ו‪8‬או החציבה השונות תימדדנה בכל המקרים נטו‪ .‬בהתאם להגדרה (חפירה‬
‫או חציבה) כפי שצוין במפרט הכמויות והמחירים תבוצע בהתאם למידות אשר בתוכנית או‬
‫במפרט או בתרשימים אשר נקבעו בכל מקרה ומקרה ע"י המפקח כדלקמן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫חפירה ו‪8‬או חציבה של התעלות תימדדנה לפי מ"ק נטו ותבוצע לפי רוחב התעלה כפי‬
‫שצוין בתוכנית‪ ,‬ובעומקים ובאורכים אשר נדרשו ע"י המפקח בכתב והתשלום יהיה‬
‫בהתאם לנספח ב'‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הריסת משטחי וכבישי אספלט תימדדנה ותימדדנה ותשולמנה לפי מ"ר נטו ותבוצע לפי‬
‫רוחב התעלה כפי שצוין בתוכנית ובאורך אשר נדרש ע"י המפקח‪ .‬זאת גם כאשר מסיבה‬
‫כלשהי רוחב ההריסה למעשה יהיה גדול יותר מהמצוין בתוכנית‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פרוק מרצפות מדרכה כולל מיום וריכוזם סמוך לשטח העבודה תימדדנה לפי מ‪.‬א נטו‬
‫של התעלה כפי שנדרש ע"י המפקח מבלי להתחשב ברוחב המדרכה שפורקה‪ .‬האחריות‬
‫הבלעדית על אובדן או גניבת המרצפות המפורקות תחול על הקבלן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫התמורה עבור עבודות החפירה ו‪8‬או החציבה השונות תכלולנה בכל המקרים את עבודות‬
‫החפירה ו‪8‬או החציבה עצמה‪ ,‬עבודות הסימון ו‪8‬או הדיפון‪8‬ריפוד הדרושות‪ ,‬הריפוד‬
‫והמילוי בחזרה בחומר החפירה ו‪8‬או החציבה ו‪8‬או סילוק החומר החפור ו‪8‬או החצוב אל‬
‫מחוץ לשטח העבודה למקום אשר יבחר בו הקבלן ואשר יתקבל על דעת המפקח‪ .‬סילוק‬
‫החומר החפור תהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין‪ :‬חפירה ו‪.‬או חציבת גישוש שידרשו ע"י‬
‫הממונה‪ ,‬פיצול והפסקות העבודה; מיקום‪ ,‬מרחק‪ ,‬קשיים עקב גילוי מכשולים‪ ,‬מתקנים‬
‫או עצמים תת קרקעיים וכן כל שאר הוצאות הקבלן הדרושות לביצוע מושלם של‬
‫העבודה כפי שתואר לעיל‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫עבודות המילוי בחומר המובא מן החוץ תימדדנה לפי מ"ק נטו בהתאם לרוחב התעלה‬
‫כפי שצוין בתוכנית‪ ,‬באורך ובעומק הנדרשים ע"י המפקח‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫התמורה תכלול את כל הוצאות הקבלן הדרושות לביצוע מושלם של העבודות כפי‬
‫שתואר לעיל ללא שם תוספת עבור מילוי נוסף בגלל חפירה ו‪8‬או חציבה מיוחדת‪ ,‬פיצול‬
‫והפסקת העבודה‪ ,‬מיקום‪ ,‬מרחק‪ ,‬קשיים וכדומה‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫‪80.86‬‬
‫צנרת חשמל‬
‫‪ 80.86.81‬צנרת חשמל‬
‫א‪.‬‬
‫בהתקנה באדמה מותר להשתמש בצינורות בטון‪ ,‬חרס‪ ,‬פלדה ופלסטי כבד בלבד‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בדרך כלל הצינורות המוטמנים יהיו צינורות לחץ מ‪ P.V.C -‬קשיח בקוטר החל מ‪-‬‬
‫"‪ 0‬ועובי דופן של ‪ 0.0‬מ"מ לפחות בהתאם לתקן ישראלי ‪ ,640‬ואשר יסופקו ע"י‬
‫הקבלן ועל חשבונו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫במקומות שיש בהם סכנת התמוטטות של מבנים סמוכים תיחפר התעלה קטעים‬
‫קטעים‪ ,‬כשהאורך של כל קטע לא יעלה על שני מ'‪ .‬בכל קטע יונחו צינורות לחץ‬
‫‪ P.V.C‬בקוטר "‪ .0‬והתעלה תכוסה מיד עם גמר ההנחה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הצינורות יונחו בשורות או בשכבות בהתאם לגבהים אשר ידרשו ע"י המפקח‪,‬‬
‫וירופדו במעטפת חול של לפחות ‪ 01‬ס"מ מסביב לצינורות‪ .‬החיבורים ‪.‬הערה‪ :‬אין‬
‫לכסות את הצינורות לפני קבלת אישור של המפקח בכתב‪ ,‬שאומנם העבודה בוצעה‬
‫בהתאם לדרישות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בכל מקרה בעת הנחת הצנרת יש לפעול לפי הוראת הרשת הארצית של חברת‬
‫החשמל מס' ‪ 04-10-10‬ויש לדאוג להנחת הצנרת בקו ישר עד מידת האפשר‪ ,‬למנוע‬
‫כיפופו ויצירת לחץ לא רצוי בניצב לציר הצינור‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫בגמר הנחת הצנרת ולפני השחלת הכבלים יש לצקת בטון רזה על נקודות החיבור‬
‫של הצינורות על מנת להבטיח קיבועם‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫בצנרת רזרבית‪ ,‬שלא הושחלו בה כבלים‪ ,‬יש להשחיל חבל משיכה מתאים‪.‬‬
‫‪ 80.86.86‬שיטת המדידה והתמורה‬
‫ב‪.‬‬
‫הצינורות ימדדו לפני מ‪.‬א נטו של צינורות שהונחו למעשה כפי נדרש ע"י המפקח‬
‫והתרשימים שסופקו על ידו בכל מקרה ומקרה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫התמורה תכלול בכל המיקרים הנחת הצינורות כולל הריפוד במעטפת החול‪ ,‬החיבורים‬
‫הדרושים‪ ,‬סתימת קצוות הצינורות וביצוע העבודה בשלמות כפי שנדרש לעיל‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור פחת‪ ,‬שבר‪ ,‬פיצול והפסקות בעבודה‪ ,‬מיקום‪ ,‬מרחק‪,‬‬
‫קשיים עקב גילוי מכשולים או מתקנים תת קרקעיים וכד'‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫הנחת כבלים‬
‫‪80.81‬‬
‫‪ 80.81.81‬כבלי חשמל‬
‫‪ .1‬הגדרת כבלים‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הנחת התקנת הכבלים תעשה בהתאם לחוק החשמל התש י"ד מספר פרסום ‪0222‬‬
‫בקובץ התקנות מ‪40.01.22 -‬‬
‫הכבל יהיה מסוג המותאם לתנאי המקום‪ .‬מבנה הכבל יענה על הדרישות המכניות‬
‫הפיזי קליות והכימיות של מקום ההתקנה‪.‬‬
‫סוג הכבל ייבחר בהתאמה לתנאים ולדרישות החשמליות של מתקן החשמלי‪.‬‬
‫התקנתו של הכבל תבטיח את קיומו של המתקן לאורך ימים‪ ,‬כאשר סידורי על הכבל‬
‫יהיו נאותים ויעילים‪.‬‬
‫הכבל יותקן כך שלא ישפיע השפעה כלשהי על מערכות שירותים אחרות או יושפע‬
‫מהם‪.‬‬
‫כל הכבלים שיונחו יהיו מתאימים לדרישות תקן ישראל ‪ 152‬ולתקן ישראל ‪.526,605‬‬
‫‪ .6‬אספקת הכבלים‪.‬‬
‫הכבלים לסוגיהם וסרטי האזהרה יסופקו ויבלו ע"י הקבלן ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪ .1‬אספקת ציוד העזר‬
‫כגון‪ :‬גלגלים מיוחדים להנחת כבלים‪ ,‬הגרב והחבלים למשיכת הכבלים (מפשתן או‬
‫ברזל)‪ ,‬וכן מקלות מברזל להשחלת הכבלים לתוך הצינורות‪ ,‬מעצור לתופי הכבלים‪ ,‬גליל‬
‫מעבר לכבלים מותקן על משאית‪ ,‬דינמומטר למדידת כוח המשיכה‪ ,‬קונוסים להכנסת‬
‫כבלים לצינורות‪ ,‬עיני משיכה‪ ,‬גלגלים פינתיים וחבלי המשיכה המיועדים לקריעה מעל‬
‫‪ 511‬ק"ג יסופקו ע"י הקבלן ומחירם ייכלל במחירי יחידות העבודה השונות‪.‬‬
‫במקרים מיוחדים בהם יידרש לפי הוראות המפקח‪ ,‬יעבוד הקבלן באמצעות מכונה‬
‫למשיכת כבלים‪.‬‬
‫‪ .4‬כללים להנחת כבלים‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫בתוך התעלות החפורות על הקבלן לפזר לפי הוראות המפקח גלגילות מיוחדות‬
‫המיועדות למשיכת והנחת הכבלים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן יניח את הכבלים בתעלות וישחילם בצינורות ובמעברים (על הקבלן לנקות את‬
‫הצינורות שימצאו סתומים ע"י התזת מים או בשיטה אחרת שתתקבל על דעת הממונה)‬
‫משיכת הכבל תעשה בדרך כלל בידיים‪ ,‬אולם באישורו של הממונה‪ ,‬יהיה הקבלן רשאי‬
‫להיעזר לשם כך במכונות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן ידאג לשמירה לפי הוראות המפקח‪ ,‬במקרים ובמקומות‪ ,‬ובמשך כל הזמן בהם‬
‫יהיה צורך להשאיר כבל גלוי בתוך התעלה או על גבי גלגיליות המשיכה‪ ,‬וזאת כדי‬
‫לשמור על שלמות הכבל לבל יפגע‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לפי הוראות המפקח‪ ,‬יוסרו המרצפות ו‪8‬או הלבנים מעל כבל קיים‪ ,‬כאשר יהיה צורך‬
‫להניח את הכבל החדש ליד הקיים‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫לפי הוראות המפקח‪ ,‬יסודרו "שמיניות" של כבל לאורך התוואי‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫אין להניח כבל על הכביש‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫מופנית בזאת תשומת הלב של הקבלן כי הוא נושא באחריות בלעדית לשלמות הכבל‬
‫שאותו הוא מניח ‪,‬וכן לשלמות הכבל שעל ידו הוא יחפור‪ ,‬וכי כל פגיעה בהם תוך כדי‬
‫העבודה או כתוצאה ממנה‪ ,‬תחול על הקבלן ועליו יהיה לשאת בהוצאות של תיקון‬
‫הנזק‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫הקבלן חייב להניח את כל אורך הכבל הנמצא על התוף בשלמות במקרה ויידרש ע"י‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫‪ .0‬הנחת כבל ליד ובתוך מבנים וליד עמודים‪.‬‬
‫א‪ .‬קצה הכבל באורך של ‪ 05-01‬מ' יוטמן ליד העמוד לפי הצורך ולפי הוראות המפקח על יד‬
‫חפירה נוספת‪ ,‬שתקלוט לתוכה את קצה הכבל‪ .‬גודל החפירה יימדד ויחושב כפי שצוין‬
‫בסעיף ‪( 40.0‬עבודות חפירה ו‪8‬או חציבה)‪ ,‬לנספח זה‪.‬‬
‫ב‪ .‬בתאריך ביצוע העבודה ע"י עובדי החברה‪ ,‬שיקבע ע"י המפקח או בא כוחו‪ ,‬ישלח הקבלן‬
‫עובד או מספר עובדים שלו לשם גילוי קצה הכבל הטמון הקרקע‪ ,‬והעלתו על העמוד‬
‫הנ"ל לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח או בא כוחו‪.‬‬
‫ג‪ .‬הנחת הכבל בתוך מבנה או על סולמות בתוך בניינים‪ -‬על הקבלן להשחיל את הכבל דרך‬
‫חורים שיחצבו על ידו בתוך קירות‪ ,‬קורות‪ ,‬תקרות ורצפות‪ ,‬ועליו לסתום את החורים‪,‬‬
‫לשקם את השטח בחומר ההנחה‪ ,‬למרוח באמצאות חומר אטום למים ולהביא את הכבל‬
‫עד לריכוז המבטיחים ו‪8‬או ארגזי הובר ו‪8‬או ארונות מדידה‪ -‬כל זה לפי הוראות המפקח‬
‫או בא כוחו‪ .‬לשם כך ישלח הקבלן עובד או מספר עובדים שלו ביום שיקבע ע"י המפקח‬
‫או בא כוחו בעת ביצוע העבודה ע"י עובדי חברת החשמל‪.‬‬
‫‪ .2‬הנחת תיל הארקה‬
‫כל תיל הארקה יונח בצינור נפרד‪ ,‬או ישירות באדמה בהתאם להוראות‪.‬‬
‫‪ .0‬הוצאת כבלים‬
‫הוצאת כבל פירושה גילוי הכבל ‪ ,‬הוצאתו מהתעלה והעברתו למקום שיקבע ע"י המפקח‪,‬‬
‫על אחריותו וחשבונו של הקבלן‪.‬‬
‫‪ .0‬שיטת המדידה והתמורה‬
‫המדידה להנחת‪ 8‬השחלת‪ 8‬הוצאת הכבלים תהיה בכל מקרה לפי מ‪.‬א נטו של כבל כפי‬
‫שצוין במפרט הכמויות והמחירים‪ ,‬ותבוצע בהתאם לאורך הכבלים‪ ,‬שהונחו למעשה לפי‬
‫ההוראות והתרשימים‪ ,‬שיסופקו ע"י המפקח בכל מקרה‪.‬המחיר למ‪.‬א הנחת הכבל יכלול‬
‫גם את הנחת הכבל וסידורו על יד העמוד ועליו‪ ,‬לרבות פחי הגנה שיורכבו על העמוד‪.‬‬
‫הערה ‪ :‬עבור עבודות חפירה ו‪8‬או ריפוד‪ 8‬מילוי בחול המובא מבחוץ ו‪8‬או הנחת הצינורות‬
‫והנחת הלבנים ישולם בנפרד‪.‬‬
‫‪101‬‬
‫‪80.84‬‬
‫לוחות חשמל מ"נ‬
‫יצרני לוחות חשמל‬
‫ייצור לוחות החשמל יבוצע רק ע"י יצרן אשר תחום עיסוקו הינו ייצור לוחות חשמל‪-‬כפוף‬
‫לאישורו המוקדם ובכתב של המתכנן‪.‬‬
‫הלוחות ייוצרו עפ"י תקן ישראל ‪( 1412‬טייפ טסט) במפעל לוחות בעל אישור לתקן זה‪.‬‬
‫קבלן שאין בחב רתו מפעל העונה לתנאים הנ"ל‪ ,‬יגיש בהצעה את המפעל שהוא מייצר בו‬
‫את הלוח‪ ,‬כולל התחייבות המפעל לאחריות של ‪ 6‬שנים חתומה ע"י המפעל‪ .‬בכל מקרה‬
‫יש לקבל אישור בכתב מהמתכנן לאישור ייצרן הלוחות‪.‬‬
‫יצרן יתאים את כושר הניתוק ‪ Icu‬של ציוד המיתוג לזרם קצר המחושב והמופיע תוכניות‪.‬‬
‫הציוד שיותקן בלוחות תובטח סלקטיביות מלאה בכל תקלה‪.‬‬
‫‪ 80.84.81‬לוחות החשמל‬
‫‪ .0‬פרטי מבנה הלוחות‬
‫הלוחות הראשיים ייבנו בהתאם לתוכניות מבנה הלוח הבנוי יאפשר גישה נוחה לכל‬
‫המכשירים‪ ,‬החיבורים‪ ,‬החיווט או כל חלק אחר הדורש טיפול מזמן לזמן‪.‬‬
‫על היצרן להבטיח רציפות הארקה טובה וברת קיימא לכל החלקים המתכתיים של הלוח‪.‬‬
‫השילוט יהיה עם שלטי סנדויץ''' עם חריטת מספר המעגל ותיאורו‪ .‬הלוחות יבנו בהתאם לתקן‬
‫‪.IEC 439‬‬
‫א‪ .‬ממדי הלוחות‬
‫הלוחות במידותיהם יהיו מספיק גדולים כדי לאפשר עבודה נוחה לחווט הציוד‬
‫והחיבורים‪ .‬כמו כן תתאפשר תוספת מכשירים וציוד בעתיד בשיעור ‪( 01%‬אם לא צוין‬
‫אחרת) מהמותקן‪ .‬היצרן יבדוק את מקום התקנת הלוח בשטח ויוודא שגודל מקום‬
‫ההתקנה מאפשר הכנסת הלוח מקום‪.‬‬
‫ב‪ .‬ברגים‪/‬מהדקים‬
‫הברגים המשמשים לסגירת פנלים יהיו מצוידים בהתקן המונע נפילתם בעת פתיחת‬
‫הפנל‪ .‬הברגים יהיו מפליז מצופה ניקל קדמיום‪ .‬המהדקים בלוח חייבים להיות‬
‫מובדלים ומצופים ניקל קדמיום‪.‬‬
‫ג‪ .‬מוליכים‬
‫המוליכים בתוך הלוחות יהיו בעלי בידוד בצבעי ההיכר התקניים‪ ,‬בחתך הנדרש‬
‫ובידודם יתאים ל‪ 211 -‬וולט ויהיה מיועד לטמפרטורה של ‪ 015‬מעלות צלסיוס‪ .‬בפס‬
‫מוליכי האפס וההארקה‪ ,‬כל מוליך יחובר לפס בבורג נפרד‪.‬‬
‫ד‪ .‬אופני מדידה ומחירים‬
‫המחיר שיציג הקבלן עבור מבנה הלוח יכלול את כל האביזרים הדרושים כגון‪ :‬פסי צבירה‪,‬‬
‫פסי הארקה ואפס‪ ,‬מבודדים לפסים‪ ,‬ברגים‪ ,‬מוליכים‪ ,‬חיזוקים לכבלים ולציוד‪ ,‬פסי הרכבה‪,‬‬
‫שלטים וכל הדרוש לחיזוק וקביעת הציוד והפנלים‪ .‬המחיר שיוצג עבור ציוד הלוח יכלול את‬
‫הציוד המותקן ומחובר‪ .‬המחירים כוללים את ערך הציוד‪ ,‬העבודה‪ ,‬רווח היצרן וכל הוצאותיו‬
‫בגין ייצור והספקת הלוח‪.‬‬
‫ה‪ .‬ציוד בלוחות‬
‫הציוד בלוחות יהיה כמצוין בהמשך ויתאים למתח עבודה עד ‪ :600V‬כמו כן תובטח‬
‫סלקטיביות מלאה בכל תקלה‪ .‬הקבלן בהתאם לבחירת הציוד שבדעתו להשתמש ישלח‬
‫רשימת הציוד והתוכניות לאישור תכנון מושלם הכולל פירוט זרמי קצר הגנה עורפית‬
‫וסלקטיביות של המתקן ולוחות החשמל‪.‬הקבלן יהיה אחראי על התאימות‬
‫(‪ )COORDINATION‬בין יחידות ההגנה ויכילן בהתאם לתכנון‬
‫‪102‬‬
‫ו‪ .‬מפסקי פחת ‪ :RCCB‬תוצרת ‪ A.B.B‬או "מרלין ג'רין" או ש"ע מאושר‪ .‬ממסרים יהיו‬
‫מתוצרת זהה לתוצרת המאזים ויהיו בעלי רגישות ‪ 01‬מ"א דגם ‪ A‬בלבד‪.‬יצרן הלוח‬
‫יוודא עפ"י קטלוג היצרן תאימות בין ממסר הפחת והמא"ז מעליו לזרם קצר ממוחשב‬
‫המופיע בתוכניות‪.‬‬
‫ממאמתים ‪ :MCB‬יהיו מתוצרת‪ ,‬מרלין ג'רין‪ ,ABB ,‬קלוקנר מילר‪ ,‬או דגם אחר אשר‬
‫יאושר ע"י המתכנן ויתאימו לזרם קצר של‪ 18‬ק"א אם לא צוין אחרת בתוכניות‪.‬‬
‫מ"ז ח"א ‪ :MCCB‬יהיו מתוצרת‪ ,SACE :‬קלוקנר מילר‪ ABB ,‬או מרלן ג'רין המפסקים‬
‫יבדקו ויעמדו בדרישות התקן ‪ IEC 60947‬ויהיו בעלי כשר ניתוק מינימלי של‪:‬‬
‫עד ‪ 011‬אמפר ‪.Icu = 25KA‬‬
‫עד ‪ 451‬אמפר ‪.Icu = 36KA‬‬
‫עד ‪ 201‬אמפר ‪. Icu = 45KA‬‬
‫המפסקים יהיו בעלי הנתונים והתכונות הבאות‪:‬‬
‫נתונים חשמליים ומכניים‬
‫מפסק עד ‪ 630A‬צ"ל מסוג מגביל זרם קצר‬
‫מתח נומינלי ( ‪221 ) V‬‬
‫תדר ( ‪51821 ) Hz‬‬
‫מתח עבודה ( ‪221 ) Ue‬‬
‫מתח בידוד ( ‪0111 ) Ui‬‬
‫כושר ניתוק ‪ Ics = 011% Icu‬במפסקים עד ‪ 201‬אמפר‬
‫ז‪ .‬מפסק זרם‬
‫פתיחה וסגירה על ידי לחצני הפעלה בחזית המפסק מנגנון דריכה קפיץ ‪Stored‬‬
‫)‪ )Energy‬יעשה ע"י ידית דריכה אינטגרלית במפסק חיווי מצב מגעים ומצב דריכת‬
‫קפיץ תאי כיבוי במפסק עם פילטר להפחתת זיהום אוויר המפסק יכלול אפשרות‬
‫לבדיקה ויזואלית לשחיקת מגעים המפסק יכלול שני משנ"ז (‪) Iron + Air CTs‬לצורך‬
‫הגנות ומדידות מדויקות ללא תופעת רוויה בזרמי קצר כיסוי לחצני הפעלה ‪ +‬הכנה‬
‫מנעול תליה‪.‬‬
‫ח‪ .‬אביזרי פיקוד למפסקי זרם‬
‫ארבעה מגעי עזר מחליפים לפחות ‪ +‬מגע תקלה חשמלית באם יידרש בתוכניות מנוע‬
‫הפעלה עם סליל סגירה‪ ,‬ופתיחה ומגע מוכן לחיבור סליל הפעלה וסליל הפסקה‬
‫קומפלט‪.‬‬
‫ט‪ .‬מגענים ומתנעים‬
‫המגענים יהיו מתוצרת טלמכניק‪ ,‬קלוקנר מילר או ‪ .ABB‬המגענים יהיו מתוצרת זהה‬
‫לציוד המיתוג על מנת להבטיח תאימות‪.‬‬
‫רכיבי מעגל ההתנעה מפסק‪ ,‬מגען יבחרו עבור כל מנוע בנפרד לפי טבלאות היצרן לדרגת‬
‫תיאום מסוג ‪ 0‬לפחות ( ‪ )Type 1 coordination‬בהתאם לתקן ‪ IEC-947-4‬ולזרם קצר‬
‫מחושב המצוין בתוכניות‪.‬‬
‫המגענים יהיו מוגנים בפני לחיצה על הליבה וסגירת המגען באופן מכאני‪ .‬לכל מגען יהיו‬
‫‪ 4‬מגעי עזר ‪ .NO+NC‬בחירת המגען והתאמתו למנוע תעשה לפי משטר עבודה ‪.AC-3‬‬
‫ממסר יתרת זרם במידה וידרש יכלול הגנה תרמית הניתנת לכיוון והגנה דיפרנציאלית ‪.‬‬
‫מגענים לקבלים ‪ -‬המגענים יבחרו עפ"י טבלאות התאמה של היצרן לפי תקן‪IEC70,831‬‬
‫ולפי גודל הקבל הממותג‪ .‬המגען יכלול יחידה הכוללת מגעי עזר מקדימים עם נגדי‬
‫הנחתה המגבילים את הזרם בעת סגירה ל ‪ ,60In -‬כך שלא יידרש שימוש במשנקי קו‪.‬‬
‫המגענים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של ‪ 0111,111‬פעולות ב – ‪.400V‬‬
‫מגענים להפעלת גופי תאורה ‪ -‬המגענים יבחרו עפ"י טבלאות התאמה של היצרן לפי‬
‫כמות הגופים וסוג הנורה‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫י‪ .‬מפסקים‪/‬מנתקים בעומס‬
‫המפסקים יתאימו לדרישות תקן ‪ IEC60947-3‬ויענו על דרישות ניתוק‪ 8‬הבדדה‬
‫)‪ (SWITCH /DISCONNECTOR‬זרם עבודה של המפסק יקבע עפ"י אופין ‪ AC22A‬לכל‬
‫הפחות ‪.‬‬
‫פסי צבירה‪ :‬יהיו לזרם גדול ב‪ 08% -‬מגודל האבטחה הראשית‪ .‬ויהיו מצופים בניקל‬
‫קדמיום‪.‬‬
‫שלטים‪ :‬השלטים על גבי הלוחות יהיו מטיפוס סנדויץ' שחור מחוברים לפנל באמצעות‬
‫ברגים או מסמרות מפלסטיק‪.‬‬
‫תוכניות עבודה‪ :‬לפני ייצור הלוחות יש לבדוק ולוודא שהמקום המיועד לקליטת הלוח‬
‫וכן להעביר למתכנן תוכניות ייצור ושינוי של הלוחות ובהן טבלת ציוד ויצרניו‪ ,‬כולל‬
‫פרוספקטים ונתונים טכניים‪.‬‬
‫אך ורק לאחר אישור המתכנן ע"ג התוכניות ניתן יהיה לייצר ולהתאים את הלוחות‬
‫לשינוי הדרוש‪.‬‬
‫אישור המתכנן ע"ג התוכניות אינו פוטר את הקבלן מאחריותו להתאמת הלוח למקומו‬
‫או הכנסתו למקום ההתקנה‪ .‬כמו כן הקבלן אינו פטור מאחריותו לטיב הציוד‬
‫ותקינותו‪.‬‬
‫יא‪ .‬גילוי וכיבוי אש בלוחות מ"נ‬
‫בלוח תותקן מערכת לגילו וכיבוי אש עצמאית‪ ,‬או מקושרת למערכת הכללית‪.‬‬
‫המערכת תפעיל מיידית ניתוק וכיבוי בגז של חלל הלוח כאשר יהיה גילוי אש בשני‬
‫אזורים לפחות‪ ,‬בו זמנית ותוציא אותו להדממה כללית‪ .‬הכל כמתואר בפרק ‪" 02‬גילוי‬
‫אש"‪ .‬המערכת תעמוד בכל הדרישות המפורטות בפרק ‪ 02‬במפרט הכללי הבין משרדי‪.‬‬
‫הקבלן אחראי על שילוב המערכת הנ"ל בלוח הראשי ובלוחות חלוקה ובכלל זה‬
‫ההתאמות המכניות של המערכת בלוח‪.‬‬
‫הקבלן ייקח בחשבון עלות מערכת זאת בהצעת המחיר שלו אפילו אם לא צוין‬
‫במפורש בכתב הכמויות‪ ,‬או בתוכניות‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫‪80.80‬‬
‫תאורה‬
‫‪ 80.80.81‬עמודי תאורה וזרועות לפנסים‬
‫עמודי התאורה יהיו לפי המפורט בכתב הכמויות ובתוכניות‪.‬‬
‫העמודים‪ ,‬הזרועות ושאר החלקים שלהם יהיו נקיים‪ ,‬חלקים וטבולים באבץ חם‪ .‬העמודים‬
‫יתוכננו‪ ,‬ייוצרו ויבדקו לפי תקנים ישראליים ‪ .200 ,202 ,004‬העמודים וחלקיהם שיגולונו‪ ,‬יהיו‬
‫עשויים מפלדה המתאימה לגלוון באבץ חם )‪ (GLAVANIZING QUALITY‬שתכיל לא יותר מ‪-‬‬
‫‪ 1.45%‬פחם‪ 1.15% ,‬זרחן ‪ 0.0%‬מנגן‪ 1.15% ,‬סילקון‪ ,‬עובי הגלוון ‪ 65‬מיקרון‪.‬‬
‫על מנת לקבל החלקה מרבית של הצפוי‪ ,‬יש להקפיד על הסרת התחמוצות בזמן הטבילה‪ ,‬במיוחד‬
‫בסמוך להוצאה מאמבט הגלוון‪ .‬תבריגים יוברזו לאחר הגלוון וימרחו במשחת מוליקוט‪ .‬אסור‬
‫לבצע כל ריתוכים לאחר הגלוון‪ .‬האחריות לריתוכים תהיה למשך ‪ 5‬שנים ולצפויים למשך ‪0‬‬
‫שנים‪.‬לא יראו במשך תקופה זו כל סימני חלודה‪ .‬פלטת היסוד של העמוד ובסיס העמוד‪ ,‬עד גובה‬
‫‪ 01‬ס"מ‪ ,‬יצופו בזפת‪ .‬בתוך העמודים‪ ,‬על גבי הפלטה‪ ,‬יש לצקת זפת ביטומן "אסקר" מספר ‪006‬‬
‫בעובי של ‪ 0‬מ"מ לפחות‪ .‬על העמוד בגובה ‪ 2‬מטר יותקן בית תקע משוריין‪ ,‬דו פיני‪ ,‬עם מכסה‬
‫מתברג‪ .‬הצבע הסופי לעמודים יבוצע לפי מפרט צביעה (ראה סעיף ‪ )10.12.14‬ויאושר ע"י היזם‬
‫והאדריכל בכתב לפני ביצוע‪.‬‬
‫מפרט טכני לצביעת עמודי תאורה מפלדה מגולוונת באם יידרש בפרויקט זה‬
‫‪ 80.80.86‬הכנת השטח‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת אבץ ו‪8‬או איתור מוצרים שאינם‬
‫מתאימים לצביעה‪.‬‬
‫במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחלופין באמצעות דטרגנט חם‬
‫בהתזה‪ .‬לחילופין באמצעות אלקלי חם בהתזה‪.‬‬
‫התזת גרגרי פלדה מסוג ‪ GRIT )ANGULAR( GL21‬בגודל ‪ 1.5 – 0.1‬מ"מ‪.‬‬
‫ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק‪.‬‬
‫בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ‪.‬‬
‫במידת הצורך ליטוש במקומות הכשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין ‪.02‬‬
‫לפי הנחיית הלקוח המוצר יפסל ויוחזר למגלוון‪.‬‬
‫צביעה ‪ -‬איבוק בשיטת ה‪ )FRICTION( TRIBO-‬או לחליפין בשיטה אלקטרו סטטית של‬
‫אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג ‪ )HIGH BILD( HB‬בעלת תכונות ‪OUT FREE‬‬
‫‪ GASING‬בעובי ‪ 01‬מיקרון לפחות בשכבה אחת‪ .‬האבקה תהייה מתוצרת אונברקול‬
‫סידרה ‪ 6111‬מאושרת לפי תקן ‪ G.S.B‬הגרמני לדהייה או שווה ערך‪ .‬הגוון לפי דרישת‬
‫המזמין‪.‬‬
‫קלייה ‪ -‬קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של ‪ 021 – 055°‬למשך ‪ 01‬דקות‪.‬‬
‫לאחר מכן ‪ 001- 441°‬למשך ‪ 41‬דקות נוספות‪.‬‬
‫קירור ‪ -‬קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד‪ .‬אין לבצע כל פעולה על גבי‬
‫המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של ‪ 05 -21C°‬לפחות‪ .‬הערה‪ :‬טמפרטורת‬
‫המתכת לא תפחת מ‪ 100°-‬למשך ‪ 10‬דקות‪.‬‬
‫בקרת איכות ‪ -‬בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים‪ .‬בבדיקת אדהזיה עם‬
‫משרט במרווחים ‪ 0‬מ"מ לא יהיה קילוף‪ .‬מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי‬
‫האבץ אשר נמדד לפי הצביעה‪ .‬המפעל מאושר לפי תקן ‪.2114 ISO‬‬
‫אריזה ‪ -‬מוצרים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי ‪ 1.15‬מ"מ לפחות שיחוזק בשני קצותיו‬
‫בעזרת סרט הדבקה למניעת גלישת השרול‪ .‬האביזרים יארזו בנפרד בשקיות פוליאתלן‪.‬‬
‫אחריות ‪ -‬תינתן למשך ‪ 0‬שנים נגד דהיית הצבע והתקלפותו בלבד לפי כתב אחריות‬
‫וסימון מזהה של העמודים‪.‬‬
‫סימון ‪ -‬יש לסמן ולמספר את עמודי התאורה עם סימון בר קיימה‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫‪ 80.80.81‬יסודות לעמודי פלדה‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ברגי היסוד יהיו בהתאם לתוכניות‪ .‬הברגים מחוברים באמצעות ‪ 4‬מסגרות מרותכות‪.‬‬
‫הברגים נקיים ומעובדים להתקנה בבטון‪ .‬ראשי הברגים מגולוונים‪ .‬לכל בורג יותקנו ‪4‬‬
‫דיסקיות‪ ,‬דיסקית קפיצית ו‪ 4 -‬אומים‪ .‬האומים והדסקיות מצופים קדמיום או מגולוונים‪.‬‬
‫יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת לשם קביעת המקום המדויק של ברגי היסוד‪,‬‬
‫כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד‪ .‬ברגי היסוד יבלטו‬
‫לגובה של ‪ 04‬ס"מ על היסוד‪.‬‬
‫היסוד יותקן שגובה בסיס של היסוד יהיה מתואם עם הפיקוח ובהתאם לדרישות הנוספות‬
‫באתר‪.‬‬
‫בתוך היסוד יוכנסו ‪ 0‬צינורות שרשורים בקוטר ‪ 01‬מ"מ לשם העברת הכבלים – בכוונים‬
‫הדרושים וברדיוסים המרביים‪ .‬הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם לעמודים‪ .‬כל‬
‫הצינורות יקשרו יחד במרכז המדויק והם יובלטו כ‪ 05 -‬ס"מ מפני היסוד בשלב היציקה‪.‬‬
‫במידה והעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותקן על כל בורג‪ ,‬כולל האומים והדיסקיות‪,‬‬
‫שרוולי פלסטי ממולא גריז לכל גובהו‪.‬‬
‫היסודות מבטון ב‪ 011 -‬יצוק בתבניות‪.‬‬
‫‪ 80.80.84‬נטלים‪ ,‬נורות ומצתים‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נטלים לנורות מטל הלייד יהיו מטיפוס אוטרגולטור של ‪.G.E‬‬
‫מצת יהיה מתוצרת "בג טורגי"‪.‬‬
‫נורות מטל הלייד יהיו מתוצרת "סילבניה" ‪ -‬קנדה או ‪ - G.E‬ארה"ב או "פיליפס" או‬
‫"אוסרם"‪.‬‬
‫‪ 80.80.80‬מגש אביזרים‬
‫בתוך עמוד התאורה מורכב מגש מפח ברזל דקופירט בעובי ‪ 4‬מ"מ‪ ,‬מצופה באבץ חם‪ .‬מידות‬
‫המגש לפי הצורך‪ ,‬המגש כולל‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫מהדקי ‪ WAGO‬לכבלי הזנה הנכנסים והיוצאים ולכבל לנורה‪.‬‬
‫בורג לחבור הארקה‪.‬‬
‫מאמ"ת חד פזי ‪ 2‬אמפר‪ ,‬בעל אפיין ‪ 2 ,C‬ק"א לפי ‪ .V.D.E‬עבור פנס יותקן מאמ"ת‪.‬‬
‫המאמ"ת בעל מבנה נמוך מטיפוס ‪ ,FINGER PROOF‬מתוצרת כפי שנרשםבמפרט הכללי‪.‬‬
‫מסילה למאמ"תים ולמהדקים‪.‬‬
‫שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים‪.‬‬
‫מעל המגש יותקן גגון מפח ‪ 0‬מ"מ לכסוי‪ ,‬כדי שלא יפול לכלוך על הציוד החשמלי שבמגש‪.‬‬
‫‪ 80.80.82‬הארקה‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לאורך כבל התאורה התת קרקעי יותקן מוליך הארקה חשוף מנחושת בחתך ‪ 05‬ממ"ר‪.‬‬
‫שני קצוות המוליכים (הנכנס והיוצא) בתא האבזרים של העמוד יהודקו ביחד בנעל כבל‬
‫אחת‪ .‬נעל הכבל תחוזק לבורג הקבוע לגוף העמוד בתא האביזרים‪.‬‬
‫מהבורג הקבוע בתא האבזרים יותקן מוליך גמיש בחתך ‪ 4.5‬ממ"ר לבורג הארקה במגש‬
‫האביזרים‪ .‬מוליכי הארקה לפנסים יחוברו לבורג שבמגש‪.‬‬
‫הלוחות ומספר עמודים יוארקו לאלקטרודות הארקה‪ ,‬בהתאם לתוכנית‪ .‬האלקטרודות של‬
‫פלדה‪ ,‬מצופה בנחושת‪ ,‬בקוטר ‪ 02‬מ"מ ובאורך ‪ 0‬מטר‪.‬על ראש האלקטרודה תותקן שוחה‬
‫בקוטר ‪ 21‬ס"מ‪ ,‬מכסה השוחה ל‪ 5 -‬טון‪ .‬החבור לאלקטרודה עם מוליך נחושת חשוף בחתך‬
‫‪ 05‬ממ"ר‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫‪80.82‬‬
‫מערכות בקרה וטלמטריה‬
‫‪ 80.82.81‬כללי‬
‫א‪ .‬מערכת הבקרה במיתקן מורכבת מבקר טלמטריה תעשייתי‪ ,‬מלוח חשמל וגנראטור‪ ,‬ואביזר‬
‫פיקוד ובקרה המותקנים באתר ע"י קבלן חשמל או אינסטלציה‪ .‬באחריות קבלן החשמל‬
‫לבצע את התאום לצורך ההתחברות לאביזרי הפיקוד המותקנים ע"י אחרים‪.‬‬
‫המערכת כוללת‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫משאבות‪.‬‬
‫מפסק פיקוד ובקרה שונים‪.‬‬
‫הפעלות והפסקות למשאבות ע"י פקודה מרחוק ופיקוד מקומי‪.‬‬
‫אינפורמציה על מפלסי הביוב ומצב מצופים‪.‬‬
‫אינדיקציות ממכשירי בקרת גובה אולטרסוניים‪.‬‬
‫אינדיקציות ממדי ספיקה‪ ,‬מצופים‪,‬ואפשרות צילום ע"י מצלמה מקומית והעברת‬
‫נתוני התמונה רחוק וכו'‪.‬‬
‫לבקר תהייה קיימת אפשרות מובנת של ביצוע מסכים למחשב על בסיס חלונות על‬
‫פי הנדרש עד עשרים‬
‫מסכים לפחות בפורמט של ‪ HTML‬ברשת האינטרנט ישירות‪.‬‬
‫תוכנת בקרה למערכות קומפלט‪.‬‬
‫תוכנת מחשב למערכות קומפלט‪.‬‬
‫‪ 80.82.86‬דרישות כלליות מספק המערכת‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ספק המערכת חייב להיות ספק עם ציוד מתאים מוכר בארץ עם וותק וניסיון מוכח‬
‫בתחום‪.‬‬
‫הספק חייב להוכיח כי ביצע והתקין לפחות ‪ 5‬מערכות דומות ב‪ 0 -‬השנים האחרונות‬
‫בסדר גודל זהה לפרויקט זה‪.‬‬
‫לספק המערכת יש שרות בארץ עם טכנאים בעלי ידע בביצוע תיקונים במערכת‬
‫וברכיביה‪.‬‬
‫בעת הגשת הצעתו‪ ,‬יגיש הקבלן פרוספקטים מפורטים לציוד המסופק על ידו כולל‬
‫תקנים‪.‬‬
‫עם גמר תקופת האחריות‪ ,‬מחוייב הקבלן לספק שירותי אחזקה (במידה ויידרש ע"י‬
‫המזמין)‪.‬‬
‫הספק מתחייב‪ ,‬כי לציוד הבקרה והטלמטריה שבהצעתו‪ ,‬יש בידו את כל האישורים‬
‫לרבות אישורים ממשרד התקשורת למערכות תקשורת וטלמטריה לרשת ‪ GSM‬כנדרש‬
‫בחוק לפי סוג מתאים‪ ,‬הספקים ותדרים כנדרש למערכות לפרוייקט‪.‬‬
‫‪ 80.82.81‬אחריות‬
‫הקבלן ייתן אחריות של ‪ 4‬שנים למערכת המסופקת על ידו‪ .‬במשך תקופת האחריות‪ ,‬יתקן הקבלן‬
‫כל תקלה ויחליף כל אביזר פגום‪ .‬הקבלן יגיע לאתר לצורך תיקון התקלה תוך ‪ 2‬שעות מקבלת‬
‫ההודעה‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫‪ 80.82.84‬ספרות טכנית‬
‫בגמר העבודה ימסור הקבלן למזמין חוברת המסבירה בצורה מפורטת את אופן הפעלת המערכת‬
‫ותכלול את הנושאים הבאים‪:‬‬
‫ הסבר כללי על המערכת וחלקיה השונים ‪.‬‬‫ הסבר כללי והסברים מפורטים על אופן השימוש בתוכנה ובעמדות הבקרה והמחשוב‪.‬‬‫ הסבר כולל דיאגרמות מתאימות על פי הצורך‪ ,‬כיצד המפעיל יכול להכניס נתונים ולשנותם‪.‬‬‫ הסבר כולל דיאגרמות מתאימות על פי הצורך‪ ,‬כיצד המפעיל יכול לצפות בנתונים‬‫ההיסטוריים‪.‬‬
‫ הסבר כולל דיאגרמות מתאימות על פי הצורך‪ ,‬כיצד המפעיל יכול לצפות בתקלות‬‫ההיסטוריות ‪.‬‬
‫ הסבר כולל דיאגרמות מתאימות על פי הצורך‪ ,‬כיצד המפעיל יכול לבצע הפעלות והפסקות‬‫אם במוד עבודה אוטומטי‪ ,‬או ידני או אחר הקיימים במערכות השונות‪.‬‬
‫ תרשימי מתקן הכלולים בפרויקט‪ ,‬תרשימי לוח וציוד הבקרה וכל אביזר שיסופק ע"י קבלן‬‫הבקרה בפרויקט‪ ,‬כולל כל אביזר שסיפק וחובר ע"י קבלנים אחרים בשטח‪.‬‬
‫ עותק מסודר ומושלם של כל הגיבויים לתוכנות הבקרה והמחשב כולל תיעוד בעברית בגוף‬‫התוכנה ‪.‬‬
‫‪ 80.82.80‬כתיבת תוכנה לבקר ומחשב‬
‫הקבלן יכתוב את התוכנה לבקר הטלמטריה התעשייתי ולמחשב – בהתאם לפונקציות‬
‫המפורטות בתוכניות‪ ,‬במפרט טכני זה‪ ,‬ותפ"מ של מתכנן האינסטלציה‪ ,‬וכן בהתאם להוראות‬
‫והסברים שיקבל מהמתכננים בעת ביצוע העבודה‪ .‬המזמין ו\או המתכננים‪ ,‬רשאים לדרוש‬
‫שינויים ועדכונים תוך כדי מהלך ובעת‬
‫בי צוע הפרויקט לפי התקדמותו בפועל ע"י קבלן הבקרה‪ ,‬דבר אשר בגינו לא תידרש עלות‬
‫כספית של שינויים ותוספות לתוכנה ע"י קבלן הבקרה‪ ,‬וזאת בתחומי הזמן הסביר ‪.‬‬
‫התוכניות והמפרטים משלימים אחד את השני‪ .‬על הקבלן לבצע את כל הפונקציות ‪ -‬גם אם‬
‫אלו לא מוצאות ביטוי בתוכניות – אלא במפרט בלבד‪ .‬מחיר הבקר יהיה קומפלט – ויכלול את‬
‫כרטיסי הכניסה והיציאה‪ -‬דיסקרטיים ואנלוגיים – עבור כל הפונקציות הנדרשות במפרט‬
‫הטכני והתוכניות‪ .‬לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף עבור כרטיסים או פריטים מיוחדים‪.‬‬
‫על הקבלן לקחת בחשבון שהמזמין יבצע שינויים והתאמות בתוכנה כפי שיידרש במהלך‬
‫העבודה עד להפעלה מושלמת של המערכת‪ .‬לא ישולם לקבלן כל תוספת תשלום עבור שינויים‬
‫שיידרשו בתוכנה‪ .‬הקבלן יגיש התוכנה לאישור המזמין‪ .‬הקבלן ימסור למזמין גיבוי על‬
‫תקליטור של התוכנה כולל תיעוד בעברית בגוף התוכנה ו‪ 0 -‬העתקים‪.‬‬
‫‪ 80.82.82‬הדרכה‬
‫הקבלן ייתן ‪ 0‬ימי הדרכה במועדים בתאום עם המזמין והמתכנן‪ .‬ההדרכה תינתן באתר והיא‬
‫כלולה במחירי הבקרה‪.‬‬
‫‪ 80.82.80‬דרישות למתנע רך‪ /‬או משנה תדר בהתאם לתוכניות‬
‫ המתנע משמש להפעלה רכה של המנוע ומבוסס על טריסטורים‪.‬‬‫ המתנע יתאים למתח עבודה נומינלי של ‪ 211‬וולט ‪.01%‬‬‫ תדר כניסה ‪.5% 51HZ -‬‬‫ המתנע יכלול הגנות פנימיות והגנות למנוע‪.‬כשטמפרטורת המתנע מגיעה ל ‪ 05 -‬מעלות‪,‬‬‫מתבצע ניתוק המתנע‪.‬‬
‫ הגנה בפני ‪ SCR‬מקוצר‪.‬‬‫ הגנה בפני חוסר פאזה‪.‬‬‫ המתנע יאפשר הפעלה רכה והפסקה רכה דרך מגענים פנימיים‪.‬‬‫ המתנע יכלול את כל מגעני העזר הנדרשים ויבצע את כל הפונקציות הנדרשות בתכנית‪.‬‬‫ על הקבלן לבצע כיוון מתנע לפי המנוע הקיים‪ .‬לצורך כך‪ ,‬יזמין הקבלן את ספק המתנע‪.‬‬‫מתנע יאפשר ויסותו ע"י פוטנציומטרים לכיוון מומנט התחלתי‪ ,‬כיוון זמן התנעה‬
‫(‪ )SLOPE‬בתחום של (‪ )4-01‬שניות ופוטנציומטר מייצב‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫‪ 80.82.80‬המתנע‪ /‬משנה תדר יתאים לעבודה בתנאי סביבה קשים‪:‬‬
‫ טמפ' סביבה ‪ 25‬מעלות צלסיוס (‪ )05-‬מעלות צלסיוס‪.‬‬‫ טמפ' עבודה ‪ 05‬מעלות צלסיוס (‪ )05-‬מעלות צלסיוס‪.‬‬‫‪80.82.82‬‬
‫‪80.82.18‬‬
‫‪80.82.11‬‬
‫‪80.82.16‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫מספר הפעלות לשעה ‪ -‬לא מוגבל‪.‬‬
‫מתנע עובד עם מגען במקביל אליו‪ .‬לאחר סיום ההפעלה‪ ,‬תבוצע העברה אוטומטית‬
‫לעבודה דרך מגען‪.‬‬
‫יהיה מתוצרת "הנדסת הספק בע"מ" או ש‪.‬ע‪.‬‬
‫תכונות בקר הטלמטריה מאושר‪:‬‬
‫בקרת משאבות מלאה כולל אופני עבודה – אוטומט‪ ,‬ידני‪ ,‬מתוזמן ואחרים‪.‬‬
‫בקרת מפלס אנלוגית רציפה ומדויקת בכניסות אנלוגיות מבודדות‬
‫בקרת מצופים ו\ או מדי גובה ובשילוב השניים ממגוון הסוגים הקיימים בישראל‪.‬‬
‫בקרת אספקת ואיכות החשמל ותקינות אספקת החשמל באופן רציף‪.‬‬
‫בקרה אודות תקלות במיכון הקיים במכון וכן בציוד ההיקפי בסביבתו‪.‬‬
‫שליחת התקלות הרצויות באופן אלחוטי ואמין ישירות למכשירים סלולאריים לדמויות‬
‫האחראיות במתקן לפי סוגי ההודעות ותפקיד הדמויות בלא הגבלה ברשת ה‪.GSM -‬‬
‫אפשרות לשליטה מרחוק ממכשיר טלפון סלולארי (ברשת ‪ )GSM‬ע"י שליחת פקודות‬
‫‪ ON \OFF‬למערכת הבקרה במכון‪ ,‬עד ‪ 8‬פקודות לפחות ממכשיר מקודד כולל סיסמא‬
‫להגנה ולזיהוי‪.‬‬
‫המערכת תהיה עמידות בתנאי סביבה קשים‪.‬‬
‫המערכת תמשיך לפעול כולל יחידת הבקרה והטלמטריה כולל התקשורת למחשב‬
‫המרכזי המרוחק‬
‫ברשת ה – ‪ GSM\GPRS‬גם בזמן הפסקת מתח ההזנה ברשת‪ ,‬ע"י מצבר גיבוי למשך ‪3‬‬
‫ימים לפחות‪.‬‬
‫המצבר וטעינתו האינטגראלית ע"י בקר הטלמטריה ‪ ,‬יהיו חלק מציוד הבקרה המוצע ע"י‬
‫הקבלן ‪.‬‬
‫למערכת הבקרה תהיינה התכונות הבאות כתכונות המינימום‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫מהירות ביצוע תוכניות גבוהה ביותר‪.‬‬
‫זיכרון לתוכנה ולאגירת נתונים רחב ביותר כולל סה"כ ‪ 1GB WORDS‬עם אפשרות‬
‫מובנית לתוספת כרטיס זיכרון ‪ SD CARD‬חיצוני כזיכרון נוסף לפחות לשמירת המידע‬
‫החשוב לאורך זמן‪.‬‬
‫ספק כוח פנימי לבקרת הכניסות והיציאות‪.‬‬
‫מטען פנימי למצבר חיצוני ‪ 12vdc‬לגיבוי למערכת באופן מלא כולל‪ :‬לבקר עצמו – לזכרון‬
‫ול ‪ ,CPU -‬לספק הכוח הפנימי לכניסות וליציאות‪,‬לכל ערוצי התקשורת בבקר‪ ,‬למערכת‬
‫שליחת ההודעות – ‪ GSM‬כולל למודם‪.‬‬
‫שעון זמן אמיתי מגובה סוללה פנימית ל – ‪ 10‬שנים בזמן שקיים מתח הזנה למערכת‪.‬‬
‫פונקציות תיכנות רבות וחכמות כולל ‪ PID‬ושעון זמן אמיתי מלא עולמי מובנה ומגובה‬
‫סוללה‪.‬‬
‫הרכבה נוחה על פס דין סטנדרטי בלוח חשמל‪.‬‬
‫חיווי חיצוני ע"י נורת ‪ Led‬לכל הכניסות והיציאות בבקר ובכרטיסים‪.‬‬
‫יכולת התרחבות וגמישות כמעל ללא מגבלות‪ .‬לכל בקר מרכזי ניתן לחבר לפחות ‪4,096‬‬
‫נקודות בקרה באופן מקומי‪ ,‬בנוסף נקודות בקרה מרוחקות ברשת תקשורת מהירה ‪RS-‬‬
‫‪ 485‬ו‪.TCP8IP -‬‬
‫כרטיסים לכניסות וליציאות דיגיטליים ואנלוגיים במגוון מתחים וזרמים‪ ,‬יציאות‬
‫ממסרים וכו'‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫ יחידות ‪ Remote I\O‬במגוון סוגים וכמויות נקודות לכל יחידה‪ .‬ניתן לחבר לכל בקר‬‫מרכזי עד – ‪ 255‬יחידות בפיזור ובפריסה של ‪ 5-10‬ק"מ ברשת ‪ RS-205‬וללא הגבלה‬
‫ברשת ‪.TCP8IP‬‬
‫ אפשרויות תקשורת חיבור ישיר לרשת ‪ ,ETHERNET-TCP\IP‬ישירות לקו טלפון בזק‪,‬‬‫חיבור לערוץ תקשורת ‪ RS-232‬מהיר ולערוץ תקשורת לרשת ‪ .RS-485‬כל זאת בעת‬
‫ובעונה אחת ללא הפרעה ומגבלה‪.‬‬
‫ שליטה מלאה ממחשבים מרוחקים ו\או מרשת האינטרנט על מערכת הבקרה כולל‬‫מנייד סלולארי‪.‬‬
‫ שליחת קבצי נתונים בדואר אלקטרוני בזמן אמת ישירות מה‪ TBOX -‬למשתמש וכולל‬‫קבצי דוא"ל‪.‬‬
‫ אופציה לחיבור תא סולארי חיצוני לאספקת אנרגיה בנוסף למצבר הגיבוי החיצוני‪.‬‬‫ לא תהייה הגבלה לכמות ההודעות הנשלחות ‪ SMS‬ואין מגבלה על כמות מקבלי‬‫ההודעות‪ .‬ניתן באופן גמיש להגדיר חתכים וסוגים שונים של הודעות או נתונים או‬
‫תקלות לפי סוג והכשרת מקבלי ההודעות ‪.‬‬
‫ לא היו תשלומים ואגרות אלחוט או אחרות למערכת הנ"ל ‪.‬מלבד העלות הסלולארית ל‪-‬‬‫‪.SIM‬‬
‫התשלום בפועל ע"י המזמין ישירות למפעיל הסלולארי שיבחר יהיה אך ורק בגין כמות‬
‫ההודעות שנשלחה בפועל ועל פי תעריף שיקבע ביניהם במישרין‪ .‬כולל תוכנת המחשב‬
‫במועצה‪.‬‬
‫‪80.80‬‬
‫עבודות חריגות‬
‫המחירים עבור עבודות חריגות‪ ,‬שאינן כלולות ושאין עבורן מחיר בחוזה‪ ,‬יאושרו ע"י המפקח רק‬
‫אחרי שהוא ניתח מחיר לכל חריג‪ 8‬רק אם המפקח אישר אותם בכתב ביומן העבודה‪ .‬האישור‬
‫ביומן יכלול‪:‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫שם המפקח וחתימתו‪.‬‬
‫תאריך האישור‪.‬‬
‫הערך הכספי של אותו סעיף חריג‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫הצהרת החשמלאי‪/‬הקבלן‬
‫הננו הח"מ מצהירים בזאת כי קראנו בעיון את טופס החוזה‪ ,‬המפרט הטכני (כולל המפרט הטכני‬
‫בשפה האנגלית) וכתב הכמויות והבנו את תכנם וכי בדקנו את המבנה‪ ,‬ואת תנאי המקום‪.‬‬
‫אנו מצהירים כי בכוחנו להוציא לפועל את העבודה בהתאם לחוזה ולנספחיו ומחייבים לבצע את‬
‫העבודה כאמור‪.‬‬
‫אנו מחייבים כמו כן‪ ,‬כי אם הצעתנו תתקבל לחתום על טפסי החוזה וכל הנספחים המסופחים‬
‫אליו‪.‬‬
‫אנו מצהירים שהמתקן המתואר בחוזה זה יבוצע על ידנו ולפי כללי המקצוע והבטיחות הטובים‬
‫בהתאם לחוק החשמל תשי"ד ‪ 0252‬והתקנות שפורסמו על פיו ותקני מכון התקנים הישראלי‬
‫הנוגעים למתקני צריכה חשמליים ‪.‬‬
‫תאריך‬
‫חתימה וחותמת הקבלן‬
‫‪111‬‬
‫הצהרת החשמלאי אשר ביצע את מתקן החשמל‬
‫______________________‬
‫שם הצרכן‬
‫______________________‬
‫מס' צרכן‬
‫______________________‬
‫שכונה‬
‫ישוב‬
‫_______________________‬
‫מס' עמוד‬
‫________________________‬
‫דלת‬
‫צד‬
‫קומה‬
‫_____________________‬
‫כניסה‬
‫מס'‬
‫רחוב‬
‫הצהרה‬
‫א‪ .‬הריני‪/‬ו מצהירים שהמתקן‬
‫המתואר בתוכנית זו בוצע‬
‫_______________________‬
‫שם החשמלאי המבצע‬
‫על ידינו לפי כללי המקצוע‬
‫והבטיחות‪ ,‬הטובים ובהתאם‬
‫להוראות חוק החשמל תשי"ד‬
‫_______________________‬
‫כתובת‬
‫‪ 1204‬והתקנות שפורסמו על פיו‪,‬‬
‫תקני מכון התקנים הישראלי‬
‫הנוגעים למתקני צריכה חשמליים‪,‬‬
‫_______________________‬
‫טלפון‬
‫ובהתאם לכללי חברת החשמל‬
‫לישראל בע"מ הנוגעים לאספקת‬
‫החשמל לצרכנים‪.‬‬
‫______________________‬
‫מס' רישיון‬
‫_____________________‬
‫סוג רישיון (חשמלאי בודק בהתאם‬
‫לגודל ההזנה )‬
‫ב‪ .‬הנני‪/‬ו מצהירים כי המתקן הנ"ל נבדק והוא במצב תקין וראוי לשימוש‪.‬‬
‫_____________‬
‫תאריך‬
‫______________________‬
‫חתימת החשמלאי הקבלן‬
‫‪112‬‬
‫פרק ‪ 82‬מפרט לעבודות טיח‬
‫‪ 82.81‬כללי‬
‫כל העבודות כפופות לתנאי פרק ‪ 12‬של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט להלן‪.‬‬
‫‪ 82.86‬הכנת השטחים (כלול במחירי היחידה)‬
‫א‪ .‬בכל המקומות שידרשו יש להניח על הרצפות יריעות פוליאתילן לפני ביצוע עבודת הטיח‬
‫כהגנה‪.‬‬
‫ב‪ .‬במקומות כיסוי הפגישה של חומרים שונים‪ ,‬כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום‬
‫הפגישה ברשת לולים מחוזקת במסמרי פלדה‪ .‬רוחב הרשת יהיה ‪ 05‬ס"מ לפחות‪ .‬גודל‬
‫עין הרשת ‪ 04‬מ"מ ועובי החוט ‪ 1.6‬מ"מ ‪.‬‬
‫ג‪ .‬חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט ‪ 0:0‬ויכוסו מפני השטח‪ ,‬במקומות שרוחב‬
‫החריץ עולה על ‪ 05‬ס"מ יש לכסות את החריץ ברשת לולים הנ"ל ברוחב ‪ 01‬ס"מ מעל‬
‫רוחב החריץ לכל כיוון‪.‬‬
‫ד‪ .‬עם התחלת עבודת טיח כלשהי‪ ,‬יש להרטיב היטב את המשטח המיועד לטיוח‪.‬‬
‫דגש יושם על הרטבת קירות איטונג לפני ביצוע הטיח ‪.‬‬
‫‪ 82.81‬פינות וחריצי הפרדה‬
‫א‪ .‬הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות‪ .‬כל הקנטים והגילופים יהיו‬
‫חדים וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים‪.‬‬
‫ב‪ .‬בין הקירות והתקרה‪ ,‬יש לעבד חריץ בעומק ‪ 01‬מ"מ וברוחב ‪5-01‬קבוע שבין רוחב‬
‫החריץ יוצע ע"י הקבלן ‪ 05 – 01‬מ"מ ויאושר ע"י המפקח ‪.‬‬
‫‪ 82.84‬דוגמאות‬
‫על הקבלן להכין דוגמאות של טיח חוץ ופנים בשטח של כ‪ 4.1 -‬מ"ר לפחות מכל סוג טיח‬
‫לאישור האדריכל או והמפקח‪ ,‬את הדוגמא המאושרת ע"י המפקח אין לסלק או להרוס‬
‫עד גמר הבנין וקבלתו‪.‬‬
‫‪ 82.80‬טיח פנים רגיל‬
‫טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ ,121404‬במפרט הכללי בעובי ‪05‬‬
‫מ"מ לפחות‪ .‬הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים ‪ -‬גמר לבד‪.‬‬
‫יש לאפשר את השכבה התחתונה ‪ 4‬ימים ורק אח"כ ליישם את השכבה השניה‪.‬‬
‫את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך ‪ 0‬ימים לפחות‪ ,‬יש לראות דרישה זו‬
‫כעקרונית והמפקח רשאי לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות‪ .‬מחירי‬
‫הטיח יכללו עבודות בכמויות קטנות בכל מקום לפי דרישת המפקח‪ ,‬וכן עיבוד בקווים‬
‫מעוגלים (אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות)‪.‬‬
‫‪ 82.82‬טיח חוץ רגיל‬
‫טיח חוץ רגיל בשתי שכבות יבוצע כמפורט בסעיף ‪ 121422‬במפרט הכללי‪ ,‬לרבות שכבת‬
‫הרבצה כמפורט בסעיף ‪ ,121424‬מחירי הטיח יכללו עבודות בכמויות קטנות בכל מקום‬
‫לפי דרישת המפקח‪.‬‬
‫‪ 82.80‬פינות מתכת‬
‫פינות מתכת יבוצעו להגנת הקנטים ויהיו מזויתני רשת מגולוונים הכל כמפורט‬
‫בסעיף ‪ 12.120‬של המפרט הכללי‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫פרק ‪ - 18‬עבודות ריצוף וחיפוי‬
‫‪ 18.81‬כללי‬
‫‪ 18.81.81‬סוג המרצפות יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת המפקח‪ .‬כל הריצופים‬
‫יעמדו בת"י ‪ 4462‬החדש (אפריל ‪ ,)4115‬ומסומנות בתו התקן‪ .‬יש להקפיד על תאריך‬
‫ייצור אחיד וגוון אחיד לכל המרצפות‪ .‬יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף‬
‫ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל‪ ,‬גוון או פגם‪.‬‬
‫‪ 18.81.86‬מידת כל המרצפות תהיה זהה‪ .‬יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל‬
‫המרצפות‪ .‬יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה‬
‫מתאימה בשל גודל‪ ,‬גוון או פגם‪.‬‬
‫‪ 18.81.81‬צורת הנחת האריחים ‪ -‬לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח‪.‬‬
‫‪ 18.81.84‬יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף‪.‬‬
‫‪ 18.81.80‬במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים‪ ,‬יסתיים הריצוף‪ ,‬בהעדר‬
‫הוראה אחרת‪ ,‬בזויתן פליז שטוח ‪ 2182‬מ"מ מעוגן היטב‪.‬‬
‫‪ 18.81.82‬הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬בכל מקום שלא נאמר אחרת ‪ -‬יבוצע ע"ג חול מיוצב ‪ +‬טיט בעובי ‪ 4‬ס"מ‪,‬‬
‫נטול סיד עם מוסף צמנטפלסט ‪ 4‬או ש"ע להגדלת העבידות בכמות של ‪01%‬‬
‫ממשקל הצמנט‪ .‬תכולת הצמנט בתערובת ‪ 411 -‬ק"ג למ"ק‪.‬‬
‫ב‪ .‬בחדרים רטובים יבוצע בהדבקה ע"ג בטון ב‪ 01-‬מוחלק עם מוסף לאטימה‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 0110‬במפרט הכללי (משנת ‪ .)4110‬הטיט והדבק להדבקה יהיו‬
‫על בסיס שחלקריט ‪ 264‬מתוצרת שחל ו‪8‬או או ש"ע‪ .‬סוג הטיט והדבק יאושר‬
‫ע"י המפקח לפני תחילת היישום‪ .‬הבצוע בהתאם להוראות היצרן ‪.‬‬
‫‪ 18.81.80‬מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים‪ ,‬שילוב גוונים וצורות וכדומה‪,‬‬
‫הכל לפי התוכניות ולפני הנחיות המפקח באתר‪.‬‬
‫‪ 18.81.80‬בכל הריצופים והחיפויים הקשיחים כאשר השטחים גדולים מ‪ 2.182.1 -‬מ' ו‪8‬או בהתאם‬
‫למפורט בתוכניות‪ ,‬יש לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ‪ 01-0 -‬מ"מ ו‪8‬או כפי שיקבע ע"י‬
‫המפקח בעזרת חומר גמיש על בסיס סיליקון ‪ RTU-1‬מסוג ‪( NOVASIL 70‬תוצרת ‪OTTO‬‬
‫‪ )CHEMIE‬בגוון שיקבע ע"י המפקח‪ .‬התכנון של מיקום המישקים יובא לאישור המפקח‪.‬‬
‫‪ 18.81.82‬על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה‪ ,‬אשר יכלול אריחים ושיפולים‬
‫מכל סוג שהוא‪ .‬האישור יכלול את‪:‬‬
‫א‪ .‬סוג האריחים‪.‬‬
‫ב‪ .‬אופן הביצוע‪ ,‬כולל‪ :‬הכנת התשתית‪ ,‬החומרים‪ ,‬שיטת הביצוע‪ ,‬הרובה וכל‬
‫הדרוש לביצוע העבודה‪.‬‬
‫המשטח לדוגמא יהיה בשטח ‪ 04‬מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה‬
‫חלק מהעבודה המיועדת לביצוע‪.‬‬
‫‪ 18.81.18‬קבלן ייתן אחריות בכתב לתקופה של ‪ 01‬שנים מיום אישור המפקח בכתב על גמר‬
‫העבודה‪ .‬הקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת הפרויקט‪ ,‬לאחריותו‬
‫על עבודות הריצוף‪ .‬האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע והחומרים כגון‪ :‬עבודות‬
‫הנחה והטיפול במשקים‪ ,‬האריחים וחומרי המליטה‪ .‬האחריות תכלול את כל מרכיבי‬
‫התפקוד הכלולים במפרט זה‪ .‬הקבלן יתקן‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬את השטח שיקבע כפגום עפ"י‬
‫חוות דעת של מומחה מטעם המזמין‪ .‬התיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף באיזור מסוים‬
‫או בשטח כולו‪ .‬הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך ‪ 01‬ימי לוח ממועד משלוח‬
‫ההודעה על גילוי פגמים או תוך ‪ 20‬שעות במקרה של תקלה חמורה‪ ,‬עפ"י שיקול דעתו‬
‫של המפקח‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫‪ 18.81.11‬השיפולים יהיו מסוג המרצפות‪ ,‬גובה השיפולים ‪ 6‬ס"מ‪ .‬השיפולים בעלי שפה עליונה‬
‫מעוגלת‪ .‬מישקי השיפולים יהוו המשך של מישקי הריצוף‪ .‬מקצועות השיפולים בפינה‬
‫ינוסרו בזוית של ‪ 25‬מעלות ("גרונג")‪ .‬במקום שאין טיח יהיו השיפולים בעלי מקצוע‬
‫עליון מעובד והם יודבקו לקיר בעזרת דבק מאשר ע"י המפקח‪.‬‬
‫‪ 18.81.16‬חיתוך אריחים והתאמתם למידה המבוקשת תבוצע משני צידי האריח בניסור‪ .‬הנ"ל‬
‫כלול במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד‪.‬‬
‫‪ 18.86‬ריצוף באריחי גרניט פורצלן‬
‫‪ 18.86.81‬בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה ‪ 2‬בת"י ‪ )4( 002‬בגוון לפי‬
‫בחירת המפקח‪.‬‬
‫‪ 18.86.86‬צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות‪ .‬על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות‬
‫מיוחדות לרבות חיתוכים מדוייקים בהתאם לתכניות‪.‬‬
‫‪ 18.86.81‬הכנת האריחים להדבקה‬
‫לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה‪ .‬יש לשטוף את גב‬
‫האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות ה"חילוץ" מגב‬
‫האריח‪ .‬הסבר‪ :‬אריחים תעשייתים עשויים בכבישה בתבנית‪ .‬לצורך חילוץ מהיר של‬
‫האריח מן התבנית‪ ,‬משתמשים היצרנים באבקה "מחליקה" (כגון טאלק למשל)‪ .‬אבקה‬
‫זו‪ ,‬כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב האריח‪ ,‬מפריעה במידה משמעותית לקשר‬
‫שבין הדבק וגב האריח‪ ,‬ויש להסירה‪ ,‬לפני ההדבקה‪.‬‬
‫המצאות האבקה‪ ,‬ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד‪.‬‬
‫על מנת להסירה‪ ,‬יש לשטוף היטב את גב האריח‪ ,‬או לפחות לשפשף בערת מטלית‬
‫רטובה‪ ,‬לפני יישום שכבת דבק כל שהיא‪ .‬בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות נקיים‬
‫מאבק ויבשים‪ .‬ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות לקלוט את‬
‫מילוי המישקים (רובה או כוחלה)‪.‬‬
‫הריצוף בגרניט פורצלן חייב להעשות רטוב על רטוב ולאחר מריחת כל גב האריח בדבק‬
‫איתו מדביקים את האריחים בשכבה דקה ‪ 0-4‬מ"מ‪.‬‬
‫‪ 18.86.84‬מילוי מישקים‬
‫רוחב מינימאלי של המישקים האנכיים והאופקיים‪ ,‬חייב להיות אחיד ברוחב ‪ 2‬מ"מ‬
‫לפחות וממולאים בחומר כיחול רובה אפוקסי תוצרת "שחל" או ש"ע‪ .‬עומק החדרת‬
‫ה"רובה" ‪ -‬עד שתיפגש עם הדבק שחדר למישק ולפחות ‪ 2‬מ"מ‪.‬‬
‫נדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים ‪ ,‬מוכן מראש ע"י היצרן‪ ,‬בגוון המוזמן‪ .‬אין‬
‫לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמנט‪ ,‬בשטח‪.‬‬
‫לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק ‪ 01‬מ"מ‪.‬‬
‫הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫‪ 18.81‬חיפוי קירות באריחי קרמיקה‪ ,‬גרניט פורצלן‬
‫‪ 18.81.81‬האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד‪ ,‬מסוג א' לפי טבלה ‪ 2‬בת"י‬
‫בגוונים ומידות לפי בחירת המפקח‪.‬‬
‫‪(2)314‬‬
‫‪ 18.81.86‬הדבקת האריחים תבוצע ע"ג טיח פנים‪ ,‬כמפורט בפרק ‪ 12‬לעיל‪ ,‬בדבק מסוג שחלקריט‬
‫‪ 264‬מתוצרת "שחל" או "גרנירפיד" תוצרת "נגב טכנולוגיות" ו‪8‬או דבק "‪ "C-6‬מתוצרת‬
‫"כרמית" או ש"ע‪ .‬יישום הדבק בהתאם להוראות היצרן‪.‬‬
‫‪ 18.81.81‬הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה‪.‬‬
‫‪ 18.81.84‬הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים ‪ -‬ראה סעיף ‪ 01.0‬לעיל‪.‬‬
‫‪ 18.81.80‬יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות‪ ,‬כגון‬
‫צינורות וברזים‪ ,‬על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח‪ ,‬כן יש לסתום בחומר‬
‫כנ"ל‪ ,‬את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה‪.‬‬
‫‪ 18.81.82‬בפינות יבוצע פרופיל גמר דגם "‪ "RONDEC‬או ש"ע‪.‬‬
‫‪ 18.84‬עבודות ריצוף במטבחים‪ -‬אריה האם רלוונטי לכאן?‬
‫בנוסף לאמור בסעיפים ‪ 01.2 ,01.0‬לעיל‪:‬‬
‫‪ 18.84.81‬אזורי עבודה במטבח ירוצפו באריחי גרניט פורצלן או אריחי קרמיקה מיוחדים אשר‬
‫מודבקים ע"ג מדת בטון שעובייה המזערי ‪ 61‬מ"מ ‪ +‬חומר הדבקה‪ ,‬כאשר האריחים‬
‫הם‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫בעלי מידות מומלצות של ‪ 05805‬ס"מ ‪ 41841 -‬ס"מ ‪ 04842 -‬ס"מ‪.‬‬
‫האריחים יתאימו לדרישות התקן הישראלי ‪ 002‬לרבות גיליון התיקון בנושא‬
‫התנגדות להחלקה על משטחי הליכה‪ ,‬כפי שמופיע בתקן ‪ 4462‬ויתאים למקדם‬
‫של ‪( 1.5‬ממוצע) במצב יבש וגם במצב רטוב‪.‬‬
‫בעלי עובי מזערי של ‪ 00‬מ"מ ‪ -‬בחתך מלא‪.‬‬
‫עמידים כנגד שחיקה‪:‬‬
‫‪ .0‬אריחים מזוגגים אריחי פורצלן מזוגג עם ספיגות של מים לא‬
‫יותר מ‪ ,1.5%-‬עמידה לשחיקה ‪.IV-PEI‬‬
‫‪ .4‬אריחים לא מזוגגים אריחי קלינקר עם ספיגות נמוכה מ‪1.0-‬‬
‫ועמידים בשחיקה תקנית‪.‬‬
‫האריחים יהיו עמידים למניעת החלקה מצד אחד‪ ,‬אך ניתנים לניקוי יעיל‬
‫ומתאים ליעוד המבנה‪ .‬כדוגמת אריחים המסומנים ‪ .R01 ,R04 ,R00‬מומלץ‬
‫אריחי גרניט פורצלן או קלינקרים‪ .‬יש להיעזר בטבלאות הנלוות לתקן ‪4462‬‬
‫המכוונות את מסווגות את האריחים לפי יעוד המבנה‪.‬‬
‫בעלי כושר ספיגה נמוך מאוד ‪ -‬בלתי חדירים למים ו‪8‬או לרטיבות‪.‬‬
‫האריחים וחומרי המילוי המישקים השונים‪ ,‬יהיו עמידים בפני חומצות ו‪8‬או‬
‫בסיסים של חומרי מזון ו‪8‬או של דטרגנטים‪.‬‬
‫עמידים בעומס הציוד ובתעבורת המטבח‪.‬‬
‫‪ 18.84.86‬חללים הרטובים האריחים יונחו בשיפועים של ‪ 0.5% - 0%‬לכיוון תעלות הרצפה‪.‬‬
‫‪ 18.84.81‬מסביב לתעלות רצפה (העשויות פלב"ם)‪ .‬ברוחב כללי של ‪ 6-5‬ס"מ‪ ,‬יש ליצור "חגורה‬
‫היקפית" של "בטון אפוקסי" מיוחד ‪ -‬שאינו החומר המילוי המשמש למילוי המישקים‬
‫("פוגות")‪.‬‬
‫‪ 18.84.84‬תעלות רצפה‪ ,‬בסיסי ציוד‪ ,‬שרוולי צנרת‪ ,‬כבלי חשמל‪ ,‬צנרת מכל הסוגים יונחו‪8‬יחוברו‬
‫לפני השלמת "שכבת מילוי רצפה"‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫‪ 18.84.80‬כל חדירה של צנרת דרך רצפת בטון תבוצע בתוך שרוול בעל קוטר מתאים עשוי פלב"ם‬
‫או חומר פלסטי‪ ,‬אשר מעוגן לרצפת הבטון ובולט בשיעור של ‪ 41‬ס"מ מעליהם ובשיעור‬
‫של ‪ 5‬ס"מ מעל לפני רצפה סופית‪ ,‬השרוולים יאטמו היטב בכל היקפם לפני איטום‬
‫רצפת המטבח‪.‬‬
‫‪ 18.84.82‬ברצפת המטבח יושארו "שקעים" בעומק מזערי של ‪ 41‬ס"מ עבור רצפת חדרי הקרור‬
‫וחדרי ההקפאה‪.‬‬
‫‪ 18.84.80‬רצפת חדרי קרור‪8‬הקפאה תסתיים במפלס רצפת המטבח‪ ,‬ללא סף‪8‬מדרגה‪ ,‬בצורה‬
‫שתאפשר המשך רציף ביניהן‪ ,‬מתחת למדה יש לבצע איטום אנכי מחומר אלסטומרי‬
‫ליצירת בידוד קור‪.‬‬
‫‪ 18.84.80‬אריחי גרניט פורצלן ‪8‬אריחי קרמיקה יודבקו לרצפת הבטון בדבק שיותאם לסוגי‬
‫האריחים בפרויקט‪ ,‬לחילופין‪ :‬יושמו בהנחה על טיט צמנטי ‪ -‬ללא סיד ‪ -‬שבו מעורב‬
‫"ערב" מיוחד לאיטום ולדבק‪.‬‬
‫‪ 18.84.82‬מומלץ לבצע רצפת מטבח עם מישקים (פוגות) בין האריחים ברוחב מזערי של ‪ 5‬מ"מ‬
‫ולמלא אותם ב"חומר אפוקסי"‪ ,‬או בחומר על בסיס מים ‪" -‬אקוה אפוקסי" ‪ -‬שווה‬
‫ערך‪ ,‬בגוון כהה אשר מתנקה במים‪.‬‬
‫‪ 18.84.18‬בכל המפגשים בין רצפה לבין קירות‪ ,‬צריך להשתמש באריחים מיוחדים "רולקות" ‪-‬‬
‫בעלי פאנל מעוגל‪ ,‬אשר יונחו בצורה מפולסת‪.‬‬
‫‪ 18.84.11‬יש לבצע איטום לפי הנחיות היועץ בכל שטח המטבח מעל לרצפות הבטון לפני יישום‬
‫המילוי‪.‬‬
‫‪ 18.80‬בקרת איכות‬
‫‪ 18.80.81‬הפיקוח יעשה ע"י מפקח צמוד אשר יבדוק את טיב החומרים ואת תהליכי הביצוע כולל‬
‫הכנת הדבק‪ ,‬צורת ההדבקה וביצוע המישקים‪.‬‬
‫‪ 18.80.86‬הבדיקות הנדרשות‬
‫א‪ .‬בדיקת תקינות ההדבקה‬
‫בדיקות תוך כדי ביצוע‪ ,‬של המפקח‪ ,‬ע"י פירוק אריחים בצורה אקראית כל‬
‫עוד הדבק רך ולראות את רמת המילוי‪ .‬מדביקים את הלוחות המפורקים‬
‫למקומם תוך חזרה על כל תהליך ההדבקה‪ ,‬תוך הקפדה מלאה על סילוק‬
‫הדבק הישן ממקומו ומגב האריח‪.‬‬
‫ב‪ .‬בדיקות "שליפה"‬
‫בדיקות "שליפה" שיעשו ע"י מכון מוסמך‪ ,‬כגון‪ :‬מכון התקנים‪ ,‬איזוטופ ועוד‪.‬‬
‫בבדיקות אלה חותכים גליל מאריח החיפוי‪ ,‬בקוטר ‪ 5‬ס"מ או ריבוע בצלע ‪5‬‬
‫ס"מ‪ .‬החיתוך עובר את כל השכבות ומגיע עד ‪ 0‬מ"מ בתוך התשתית‪ .‬בשליפה‬
‫החוצה מתקבל חוזק המתיחה של ההדבקה וכך מזהים את החלק החלש‬
‫במערכת‪.‬‬
‫יש לבצע ‪ 2‬בדיקות לכל ‪ 511‬מ"ר חיפוי או ריצוף‪ ,‬מהן ‪ 0‬תיבדקנה כעבור ‪2‬‬
‫ימים מביצוע החלקים הראשונים של אותם ‪ 511‬מ"ר וכן כעבור ‪ 40‬ימים‪.‬‬
‫בדיקת ‪ 40‬ימים יכולה להתבצע באותו אריח שנבדק כעבור ‪ 2‬ימים‪ .‬אריחים‬
‫שנבדקו‪ ,‬יוחלפו‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬תערכנה בדיקות לקביעת טיב הדבק ‪ -‬בדיקות חוזק וגמישות‪ .‬בדיקות‬
‫אלה תערכנה מראש‪ ,‬לפני ההדבקה‪ ,‬ע"י היצרן ותוצאותיהן יוצגו ויאושרו‬
‫לפני אספקת החומר‪.‬‬
‫ג‪ .‬בדיקות הקשה על גבי האריחים לבדיקת חללים‬
‫ניתן לזהות מקומות שאינם מודבקים‪ ,‬ע"י הקשה או שפשוף‪ .‬אסור לעבור‬
‫‪ 05%‬חללים‪ .‬בדיקות כאלה תעשנה כל יום ע"י המפקח וירשמו ביומן‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫‪ 18.82‬אופני מדידה ומחירים‬
‫בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים‪:‬‬
‫א‪ .‬ניקיון וקירצוף כל הכתמים למיניהם‪ ,‬והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין‬
‫במצב נקי לחלוטין‪.‬‬
‫ב‪ .‬ביטון צינורות‪ ,‬עיבוד מוצאי צנרת‪ ,‬מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג‬
‫הריצוף על בסיס מלט לבן‪.‬‬
‫ג‪ .‬שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים‪ ,‬הנחה באלכסון‪ ,‬כל התאמות‬
‫למיניהן וכו'‪ .‬לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים‪ ,‬שטחים קטנים‪ ,‬מעוגלים‬
‫וכו'‪.‬‬
‫ד‪ .‬הכנת השטח לריצוף לרבות חול מיוצב ו‪8‬או בטון שיפועים כמפורט לעיל‪.‬‬
‫ה‪ .‬סידור שיפועים‪ ,‬את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים‬
‫לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומות בעלי‬
‫צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי‬
‫אינסטלציה‪ ,‬חשמל וכיו"ב‪.‬‬
‫ו‪ .‬הגנה על הריצוף לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה‪.‬‬
‫ז‪ .‬ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם‪.‬‬
‫ח‪ .‬יצירת מישקים וסתימתם ברובה בריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה‪ ,‬גרניט פורצלן‬
‫ושיש‪.‬‬
‫ט‪ .‬איטום במסטיק דו קומפוננטי‪ ,‬רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני‬
‫התברואה ברצפה ובקירות‪.‬‬
‫י‪ .‬יישום במעוגל‪.‬‬
‫יא‪ .‬הברקה קריסטלית‪"( ,‬פוליש") ודינוג ("ווקס") שתבוצע לאחר ליטוש וקירצוף כל‬
‫הכתמים למיניהם‪ ,‬והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין במצב נקי לחלוטין‪.‬‬
‫יב‪ .‬כל שכבות הביצוע כנדרש ע"י היצרנים השונים‪.‬‬
‫יג‪ .‬קבלת אישור המפקח על כל חומרי הביצוע ואופן היישום‪.‬‬
‫יד‪ .‬כל הבדיקות כנדרש‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫פרק ‪ 11‬עבודות צביעה‬
‫‪ 11.81‬כללי‬
‫‪ 11.81.81‬כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם‬
‫המקורית‪ .‬לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה‪.‬‬
‫‪ 11.81.86‬הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות‬
‫פריימר וחומרי הדלול הנדרשים‪ .‬המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר‬
‫השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא‪( .‬בכל מקרה יבוצעו לפחות שלוש‬
‫שכבות)‪.‬‬
‫‪ 11.81.81‬בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע‪ ,‬תוספת בגוון וכיו"ב‪.‬‬
‫ב‪ .‬בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה (למשל‪ :‬מסגרת דלת או חלון בגוון‬
‫שונה מהכנף או שני קירות‪ ,‬בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו')‪.‬‬
‫ג‪ .‬בחירת גוונים שונים ליחידות השונות (למשל דלת החוזרת במבנה מספר‬
‫פעמים ‪ -‬אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון)‪.‬‬
‫‪ 11.81.84‬חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול‪ ,‬יפורקו ע"י בעלי‬
‫המלאכה המתאימים‪ ,‬יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה‪.‬‬
‫‪ 11.81.80‬שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי‪ ,‬יבש וחופשי‬
‫מאבק‪ .‬יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר‪.‬‬
‫‪ 11.81.82‬לפני תחילת עבודות הצבע ‪ ,‬על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע‪ ,‬בגודל ‪ 0‬מ"ר‪ ,‬מכל‬
‫סוג צבע‪ ,‬לאישור המפקח‪ .‬רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך בעבודה‪ .‬כל‬
‫הגוונים ‪ -‬לפי בחירת המפקח‪ .‬המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות עד‬
‫לקבלן הגוון המבוקש‪.‬‬
‫‪ 11.81.80‬בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות‪ ,‬חלונות‪ ,‬ארונות‪ ,‬קבועות‬
‫סניטריות וכיו"ב‪ .‬המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח‪.‬‬
‫‪ 11.86‬טיפול בצבעים‬
‫‪ 11.86.81‬כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן‪.‬‬
‫‪ 11.86.86‬את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב‪ ,‬במקומות מאווררים שאינם חשופים‬
‫לקרני השמש‪ ,‬לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי‪.‬‬
‫‪ 11.86.81‬כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן‪.‬‬
‫‪ 11.86.84‬במקרה של שימוש בצבעים דו‪-‬מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים‬
‫בשעת ערבובם‪.‬‬
‫‪ 11.86.80‬אין לבצע שום עבודות בגשם‪ ,‬טל ורטיבות‪.‬‬
‫‪ 11.81‬בטיחות‬
‫‪ 11.81.81‬כל כלי העבודה (מברשות‪ ,‬מרססים וכד') יהיו במצב תקין‪ .‬כן יש לצייד את העובדים‬
‫בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים‪.‬‬
‫‪ 11.81.86‬אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים או‬
‫מדללים‪.‬‬
‫‪ 11.81.81‬העבודות בתחום זה של עבודות בגובה תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)‪,‬‬
‫התשס"ז‪4116-‬‬
‫‪119‬‬
‫‪ 11.84‬תיקוני צבע‬
‫‪ 11.84.81‬ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י ממיס‬
‫(טרפנטין טמבור) ברוחב ‪ 01‬ס"מ סביב הפגם בצבע‪.‬‬
‫‪ 11.84.86‬צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים ובעלי‬
‫גוון אחיד‪.‬‬
‫‪ 11.80‬מודגש בזאת שעבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה ‪ 18‬ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות‪.‬‬
‫‪ 11.82‬אופני מדידה מיוחדים‬
‫‪ 11.82.81‬בנוסף לאמור במפרט הכללי‪ ,‬מחירי היחידה כוללים‪:‬‬
‫א‪ .‬ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות חלקים‬
‫ונקיים‪.‬‬
‫ב‪ .‬הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל רצפות‬
‫וחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או בפוליאטילן והורדת כל כתמי הצבע מרצפות‪,‬‬
‫חלונות וכו'‪ ,‬בגמר העבודה‪.‬‬
‫ג‪ .‬ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר‪.‬‬
‫ד‪ .‬הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר וניקיון‬
‫סופי‪.‬‬
‫ה‪ .‬שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח‪.‬‬
‫ו‪ .‬הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח‪.‬‬
‫ז‪ .‬תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם‪ ,‬שידרשו ע"י‬
‫המפקח‪.‬‬
‫ח‪ .‬יישום במעוגל‪.‬‬
‫‪ 11.82.86‬בהתאם לאמור בפרק ‪ 11‬לעיל‪ ,‬מחירי היחידה יהיו זהים ליישום על כל רקע שהוא‬
‫כגון טיח (הן פנים והן חוץ)‪ ,‬לוחות גבס‪ ,‬צמנט בורד וכדו'‪.‬‬
‫‪ 11.82.81‬מחיר צביעת שטחים קיימים כולל את מחיר הכנת השטחים לצביעה כמפורט‬
‫בסעיפים לעיל‪ .‬מחיר היחידה כולל יישום בשטחים קטנים‪ ,‬רצועות‪ ,‬גליפים וכו'‪.‬‬
‫‪ 11.82.84‬צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת‬
‫בנפרד‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫פרק ‪ 16‬עבודות אלומיניום‬
‫‪16.81‬‬
‫‪16.86‬‬
‫‪16.81‬‬
‫‪16.84‬‬
‫‪16.80‬‬
‫‪16.82‬‬
‫‪16.80‬‬
‫‪16.80‬‬
‫כללי‬
‫ההנחיות המפורטות מטה מתייחסות למוצרי האלומיניום בהתאם לרשימת המהנדס‪.‬‬
‫הנחיות אלה מהוות תוספת מחייבת למפרט הבינמשרדי לעבודות אלומיניום בהוצאת‬
‫משרד הביטחון‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנחיות אלה לבין המפרט הבינמשרדי כנ"ל‬
‫הנחיות אלה עדיפות ומחייבות‪.‬‬
‫קבלנים לביצוע עבודות אלומיניום‬
‫על הקבלן להגיש לאישור המהנדס והמפקח את קבלן המשנה לביצוע עבודות האלומיניום‬
‫וזאת לפני ביצוע העבודה‪.‬‬
‫המתכנן רשאי לפסול לפי ראות עיניו כל קבלן משנה‪ ,‬לביצוע עבודות האלומיניום כפי‬
‫שימצא לנכון‪.‬‬
‫תכניות האדריכל והמפרטים‬
‫התכניות והמפרטים הטכניים למיניהם מהווים אינפורמציה ראשונית מחייבת ומוצריו של‬
‫הקבלן (כפי שהם מתבטאים במחירי היחידה שבכתב הכמויות) יעשו על ידו ויורכבו בבניין‬
‫כך שיענו לכל הדרישות שתועלינה ע"י המתכנן ו‪8‬או המפקח לשביעות רצונם המלאה‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫סוגי הפרופילים גודל הפרופילים ועוביים‪ ,‬שיטות חיבור‪ ,‬חיזוק וייצוב המוצרים ע"י‬
‫פרופילים מאלומיניום ו‪8‬או חיזוקם באלמנטים מפלדה וחיבורם אלמנטים‬
‫קונ סטרוקטיבים של הבניין (סוג וחומר החיבור למיניהם)‪ ,‬שיטות וחומרי איטום‪ ,‬שיטות‬
‫הזיגוג והרכבת הפרזול לאלמנטים השונים‪ ,‬ההגנה על מוצרים וכד'‪ ,‬כך שהמוצר הסופי‬
‫יהיה מתאים לתפקידו בבניין מכל בחינות בכל צורה המושלמת ביותר‪ ,‬לשביעות רצונו‬
‫המלאה של המהנדס וזאת גם אם חלק מהדרישות לא תהיינה נתונות בתכניות המהנדס ‪-‬‬
‫וכל זאת בתנאי שדרישות המתכנן ו‪8‬או המפקח אינם חורגות חריגה משמעותית מהמצוין‬
‫בתכניות ו‪8‬או במפרטים מבחינת עיצוב וגודל המוצרים‪.‬‬
‫תכניות והרכבה‬
‫הקבלן יעבד לכל מוצר ומוצר תכניות הרכבה ומבנה המוצר‪ .‬התכניות הנ"ל תכלולנה את‬
‫כל האינפורמציה הדרושה למתכנן‪ ,‬חתכים ופרטים הנוגעים לאופן והרכבת המוצר‬
‫והתקנתו בבניין במקומו המיועד‪ ,‬כולל כל החיבורים‪ ,‬החיזוקים למעטפת‪ .‬תכניות הנ"ל‬
‫תהיינה חייבות באישור המתכנן‪ ,‬וזאת לפני התחלת הייצור‪ ,‬מערכת תכניות מאושרות‬
‫וחתומות ע"י המתכנן תימסרנה לקבלן באמצעות המפקח‪.‬‬
‫סוג וגמר אלומיניום‬
‫כל עבודות האלומיניום במסגרת מכרז‪8‬חוזה זה‪ ,‬יהיו ברמה ‪ 0‬כפי שזה מוגדר במפרט‬
‫הטכני הכללי (למעט עובי האילגון)‪ .‬עובי האילגון יהיה ‪ 41+4‬מיקרון‪ .‬כל האלומיניום יהיה‬
‫מאולגן‪.‬‬
‫האילגון של החלונות והדלתות יהיה עם גמר לפי הנחיות המתכנן‪ ,‬הפרופילים יהיו‬
‫מאסיביים כפי שמצוין בתוכניות‪.‬‬
‫סוג מוצרי האלומיניום לפי ת"י ‪1820‬‬
‫כל חלונות האלומיניום יהיו מסווגים ומדורגים כדלקמן ועל הקבלן לספק ולהרכיב בבניין‬
‫את המוצרים כשהם תואמים בתכלית את דרישות התקן ואף מסומנים כך בבירור‪.‬‬
‫ניתוק מגע בין אלומיניום וחומרים אחרים‬
‫אין להצמיד חלקי אלומיניום לקירות בטון במגע ישר ‪ .‬על הקבלן לספק ולהרכיב חומרי‬
‫עזר להפרדת החומרים הנ"ל‪ .‬כמו כן אין להרשות מגע ישיר בין האלומיניום ומתכת‬
‫ברזלית ו‪8‬או מתכת אחרת‪.‬‬
‫חיבורים‬
‫כל החיבורים בעבודות האלומיניום יבוצעו ללא מסמרות‪ ,‬ברגים וכד' הגלויים לעין ‪-‬‬
‫אלא אם אישר זאת האדריכל מראש‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫‪16.82‬‬
‫‪16.18‬‬
‫‪16.11‬‬
‫‪16.16‬‬
‫‪16.11‬‬
‫הגנה על מוצרים‬
‫כל מוצרי האלומיניום יסופקו כשהם עטופים ומוגנים מפני כל פגיעה אפשרית‪ .‬לאחר‬
‫ההרכבה‪ ,‬ינקוט הקבלן בכל האמצעים לשביעות רצונו של המפקח לצורך הבטחת המוצרים‬
‫בפני פגיעה עד מסירת הבניין למזמין‪.‬‬
‫זכוכית וזיגוג‬
‫הזכוכית תהיה בעובי ‪ 5‬מ"מ ומהסוג המעולה ביותר‪ ,‬ללא בועות‪ ,‬גלים‪ ,‬פגמים וכו' בעובי‬
‫המצוין בתכנית‪ .‬את פרטי הזיגוג ושיטות ההרכבה על הקבלן להראות בתכניות ההרכבה‬
‫ולקבל את אישור מהנדס‪.‬‬
‫סרגלי הזיגוג יהיה ללא ברגים ומסמרות פרופיל הזיגוג (אטם הזיגוג) יהיה מגומי נאופרן‬
‫(ולא מ‪.PVC( -‬‬
‫לאחר גמר ההרכבה בבניין ינקה הקבלן את הזכוכית מכתמים ולכלוך ויסמן את הזכוכית‬
‫באופן בולט ויתריע על קיומה‪.‬‬
‫למרות האמור כאן‪ ,‬אחראי הקבלן לשלמות הזכוכית עד לסיום כל העבודות ומסירתן‬
‫למזמין‪ .‬כל מוצרי האלומיניום כוללים זכוכית רגילה‪ ,‬ו‪8‬או משוריינת בהתאם לתכניות‪.‬‬
‫פירזול לעבודות אלומיניום‬
‫כל הפירזול (לרבות מנעולים) יקבע ויבחר ע"י האדריכל ומופיע ברשימת האלומיניום ויהיה‬
‫כלול במחירי היחידה של המוצרים למיניהם‪.‬‬
‫עבודות פירזול‬
‫בהתאם לרשימת האלומיניום והתוכניות‬
‫משקופים עוורים‬
‫אלמנטי האלומיניום יורכבו ע"ג משקופים עוורים מפלדה הכלול במחיר החלון‪ .‬במקום‬
‫שאלמנט האלומיניום גובל באלמנט ברזל וכד' יותקן סרט בידוד מניאופרן הכלול במחיר‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫פרק ‪ 12‬עבודות פלדה‬
‫‪ 12.81‬כללי‬
‫‪ 12.81.81‬מפרט זה כולל את העבודות שיש לבצע בייצור ובהתקנת קונסטרוקציות פלדה‪ ,‬כולל‬
‫הרכבות והתאמות בבית המלאכה ובאתר‪ ,‬בהתאם למצוין בתכניות המפרט המיוחד‬
‫וכתבי הכמויות‪ ,‬הכל על פי התקנים והמפרטים ובהתאם להוראות מהנדס האתר‪8‬‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪ 12.81.86‬תקנים ומפרטים כללים‬
‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 02110‬במפרט הכללי להלן מצויינים תקנים רלוונטים נוספים‪,‬‬
‫המחייבים עבודה זו‪ ,‬בהוצאתם האחרונה‪:‬‬
‫א‪ .‬תקנים ישראליים (מהדורה אחרונה)‬
‫ת"י ‪ - 060-062‬ברגים ולולבים משושים וכו'‪.‬‬
‫ת"י ‪ - 000-062‬אומים ואומים נגדיים וכו'‪.‬‬
‫ת"י ‪ - 004‬ברגים לולבים‪ ,‬אומים וכו'‪.‬‬
‫ת"י ‪ - 501‬צנורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי‪.‬‬
‫ת"י ‪ - 602‬סבולות בבניה‪.‬‬
‫ב‪ .‬תקנים זרים‬
‫בנוסף לתקנים הישראליים להלן מצורפים התקנים הזרים הנוספים‬
‫הרלוונטים לעבודה‪.‬‬
‫‪AISC American Institute of Steel Construction:‬‬
‫‪Specification for the Design Fabrication and Erection of Structural Steel‬‬
‫‪for Building Manual of Steel Constuction.‬‬
‫‪Code of Standard Practice.‬‬
‫‪DIN 6913 to 6918 Hexagonal Bolts, Nuts, Round and Square Washers for‬‬
‫‪HighTensile Bolting.‬‬
‫‪AWS American Welding Society (see section 4.3.1).‬‬
‫‪AISI American Iron and Steel Institute.‬‬
‫‪ASTM American Society for Testing and Materials.‬‬
‫‪ASTM A 325‬‬
‫‪Specification for Structural Joints Using ASTM A 325 or A4 90 Bolts.‬‬
‫‪ 12.81.81‬במקומות שיצוינו תקנים זרים מחמירים יותר או דרישות מחמירות יותר מהנדרש‬
‫בתקנים הישראליים‪ ,‬תבוצע העבודה לפי הדרישות או התקנים המחמירים יותר‪.‬‬
‫השימוש בתקנים הישראליים במקרה כזה יהיה רק על פי אישורו של מהנדס‬
‫האתר‪8‬המפקח‪.‬‬
‫‪ 12.81.84‬הקבלן יהיה מאושר על ידי הקונסטרוקטור והמפקח‪.‬‬
‫‪ 12.81.80‬הקבלן יקח בחשבון בהצעתו שהאורכים המצוינים ברשימות הפלדה המופיעות בתכניות‬
‫השונות המאושרות לביצוע אינם אורכי חיתוך מדויקים‪ ,‬אלא נומינליים בלבד‬
‫ומספקים לביצוע המבנה לפי התכניות‪ .‬המידות לחיתוך יקבעו על ידי הקבלן לצורך‬
‫ביצוע המבנים לפי המידות שבתכניות‪.‬‬
‫‪ 12.81.82‬במידה והקבלן סיים שלב מסוים בהרכבת הקונסטרוקציה למסירה למזמין והתחיל‬
‫בהרכבת חלקי ציוד שונים עוד לפני סיום כל עבודות המתכת הקבלן אחראי לשמירת‬
‫הציוד שהורכב מפני פגיעה כלשהי בעת המשך הרכבת הקונסטרוקציה‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫‪ 12.81.80‬תוכניות בית מלאכה‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫תוכניות המהנדס אינן תוכניות עבודה מפורטות אלא תכניות הנדסיות כלליות‪.‬‬
‫תכניות אלה הן ברמה המחייבת תכנון מפורט ע"י הקבלן‪ ,‬בהתאם לעומסים שימסרו‬
‫ע"י המתכנן‪ ,‬כולל השלמת כל הפרטים והשבלונות הנדרשות לבית המלאכה ‪ -‬לבצוע‬
‫מדויק של הקונסטרוקציה (‪ .)WORKSHOP DRAWINGS‬התכניות המפורטות לביצוע‬
‫יוכנו ע"י הקבלן בכפוף לאמור בתקן ישראלי ‪ ,0445‬חלק ‪ ,0‬סעיפים ‪- 2.5 ,2.2 ,2.0‬‬
‫תכניות לייצור ולהקמה‪ ,‬ויועברו לאישור המתכנן‪.‬‬
‫התוכניות המפורטות תהיינה ברמה מדויקות לשם הבטחת ייצור והרכבה כלכליים‬
‫ומהירים‪ .‬התכניות המפורטות תתאמנה לתקן ישראלי ‪.0442‬‬
‫הקבלן יכין תכניות עבודה הנ"ל ויעבירם לאישור המהנדס לפני תחילת בצוע‬
‫הקונסטרוקציה לפי הפרוט‪:‬‬
‫‪ )4‬תכנית ייצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ ‪0:41‬‬
‫‪ )0‬פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ ‪0:51‬‬
‫‪ )2‬פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ ‪0:51‬‬
‫‪ )5‬פרטי ייצור‪ ,‬הובלה והרכבה‬
‫‪ )2‬תכניות הרכבה בקנ"מ ‪ 0:51‬או ‪0:011‬‬
‫‪ )6‬רשימות חומרים לצורך ייצור המרכיבים השונים של מבני‬
‫הפלדה‪ ,‬מיקום‪ ,‬סוג וגודל של כל הברגים והריתוכים השונים‪,‬‬
‫פרטים מדויקים לגבי הכנת השטחים עבור תהליכי הריתוך‬
‫‪ )0‬משקלו של כל אלמנט מפורט חייב להופיע בתכניות הפירוט וכן‬
‫רשימת הברגים הדרושים להרכבה‪.‬‬
‫בנוסף לתוכניות הנ"ל‪ ,‬יספק הקבלן תכניות בית מלאכה לחיפוי הגג וסיכוך הקירות‬
‫הכוללות‪:‬‬
‫‪ .0‬תכנית הרכבה בקנ"מ ‪.0:51‬‬
‫‪ .4‬חתכים לרוחב ולאורך בקנ"מ ‪.0:51‬‬
‫‪ .0‬תכנית יצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ ‪.0:41‬‬
‫‪ .2‬פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ ‪.0:5‬‬
‫‪ .5‬פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ ‪.0:5‬‬
‫‪ .2‬מפרט ייצור‪ ,‬הובלה והרכבה‪.‬‬
‫‪ .6‬חישובים סטטיים מפורטים לפרטי החיבור ולמצבי העמסה הזמנים הנובעים‬
‫מההרכבה‪.‬‬
‫התכנון המפורט שיבוצע ע"י הקבלן יעמוד בכל התקנים הרלוונטיים ‪ -‬ת"י ‪0445‬‬
‫למבני פלדה‪ ,‬ת"י ‪ 204‬לעומסים וכו'‪ .‬רכיבים מסוימים יתוכננו ע"י המתכנן הראשי‬
‫ועל כך יימסר לקבלן‪ ,‬אולם גם לרכיבים אלה יכין הקבלן את כל תכניות הייצור‪,‬‬
‫ההרכבה ופרטי החיבור כנדרש‪.‬‬
‫לא יוחל בביצוע הקונסטרוקציה ועבודות הסיכוך והחיפוי לפני שהושלמו תכניות‬
‫העבודה ואושרו ע"י המהנדס‪ .‬יותר לקבלן שימוש בביצוע‪ ,‬רק בתוכניות עבודה‬
‫שהוכנו על ידו ויאושרו על ידי המהנדס כנדרש לעיל‪.‬‬
‫הזכות בידי הקבלן להציע פרטים אלטרנטיביים‪ ,‬במידה וימצא זאת לנכון בעת הכנת‬
‫תוכניותיו המפורטות‪ .‬המהנדס יהיה הקובע היחיד ‪ -‬באם ניתן להשתמש בפרטים‬
‫אלטרנטיביים אלו ובאם לאו‪.‬‬
‫הכנת שרטוטי הפירוט תהיה באחריות הקבלן‪ .‬הפרטים של כל האלמנטים‬
‫והחיבורים חייבים אישור המתכנן‪ .‬כל שינוי בגודל הפרופילים‪ ,‬מידות או החומרים‪,‬‬
‫מותר רק אחרי אישור בכתב ע"י מהנדס‪ .‬אישור המהנדס לא ישחרר את הקבלן‬
‫מהאחריות עבור המידות‪ ,‬הכמויות וכו' המופיעות בתוכניות הפרוט‪.‬‬
‫עלות הכנת תוכניות עבודה אלו‪ ,‬כלולות במחירי היחידה והקבלן לא יהיה זכאי‬
‫לתשלום נוסף בנפרד בגין זאת‪.‬‬
‫‪124‬‬
‫‪ 12.81.80‬מידות‬
‫הקבלן יעסיק בשטח‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬מודד עם ציוד אופטי מתאים כדי לוודא את דיוק‬
‫מידות הקונסטרוקציה ואת התאמתה לחלקי המבנה שהוקמו קודם הרכבת‬
‫קונסטרוקצית הפלדה‪.‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור‪,‬‬
‫לצורך קביעת המידות המדויקות של קונסטרוקצית הפלדה‪.‬‬
‫‪ 12.81.82‬שרטוטים לאישור‬
‫אין לייצר אלמנטי קונסטרוקציה בבית המלאכה לפני קבלת אישור לביצוע בחתימה על‬
‫שרטוטי הפרוט ע"י המפקח‪ .‬אישור המפקח הינו עקרוני בלבד ואינו מהווה אישור‬
‫למידות ולכמויות השונות מופיעות‪.‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לגבי כל האלמנטים ‪ .‬כל תקון עקב אי התאמה יעשה על חשבון‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫‪ 12.81.18‬שינויים בתוכניות הפירוט‬
‫כל שינוי שיעשה ע"י הקבלן בתוכניות הפירוט יישלח לאישור המפקח ולא יבוצע אלא‬
‫לאחר קבלת האישור בחתימה על התוכניות‪.‬‬
‫‪ 12.81.11‬סיבולת היסודות‬
‫זה בחשבון‪ .‬הסטיה בין ברגי העיגון בתוך היסוד עצמו היא ‪ ± 0‬מ"מ (בשני כווני‬
‫הצירים)‪.‬‬
‫לפני ייצור או הרכבת קונסטרוקצית פלדה‪ ,‬על הקבלן למדוד ולוודא שניתן להרכיב את‬
‫הקונסטרוקציה על היסודות או על המבנה הקיים בהתאם לתוכניות‪ .‬במידה ואין‬
‫התאמה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח‪ .‬האחריות המוחלטת חלה על קבלן‬
‫הפלדה וכל הטעויות יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪ 12.86‬חומרים‬
‫הפלדה עבור חלקי קונסטרוקציה תהיה מסוג ‪ , RST 06-4‬בהתאם לתקן הגרמני ‪06011‬‬
‫‪.DIN‬‬
‫פלדה עבור פרופילים סגורים תהיה בהתאם לדרישות תקנים‬
‫‪ \GradeA , BS 1775 Grade 43c‬פלדה עבור פרופילים מיוצרים ע"י עירגול קר תהיה בהתאם‬
‫לדרישות תקנים ‪AISI ASTM A 446 Grade A Galvanised ,‬‬
‫‪STM 501, ASTM A500‬‬
‫כל הפרופילים יהיו מעורגלים ע"י עירגול חם (אם לא צויין אחרת) ללא פגמים‪ ,‬כיפופים‪,‬‬
‫קליפה‪.‬‬
‫‪ 12.81‬הכנת חלקי הקונסטרוקציה בבית מלאכה‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫יש לבצע את החיבורים בבית המלאכה‪ .‬את החיבורים באתר ההקמה יש לצמצם‬
‫למינימום הכרחי הנקבע ע"י האפשרות של הובלת הקונסטרוקציה לאתר ההקמה‪.‬‬
‫חיבורים שיש לעשותם בשטח יוכנו בבית מלאכה לחיבורי ברגים ושיפוע השפות‬
‫לריתוכים (במידה וריתוכים במקום ההתקנה יותרו ע"י המפקח)‪.‬‬
‫הקבלן יכין מראש בבית המלאכה אלמנטים גדולים ככל האפשר על מנת לחסוך‬
‫בחיבורים באתר ההרכבה‪.‬‬
‫לצורך חתוך הפרופילים על הקבלן להשתמש באמצעים מכניים‪ .‬אין לבצע חתוכים עם‬
‫מבער ללא אישור בכתב של המפקח ביומן העבודה‪.‬‬
‫על הקבלן לדאוג לנקוי מקומות הריתוך מ"שלקה" בזמן ובגמר הרתוכים‪.‬‬
‫על הקבלן לדאוג שכל קצוות הפרופילים יהיו מושחזים ומעוגלים היטב‪.‬‬
‫‪125‬‬
‫‪ 12.84‬ברגים‬
‫כל החיבורים בברגים יהיו עם ברגים חוזק גבוה (‪ )B.H‬בהתאם לתקנים ‪20082008220‬‬
‫‪.ISO 4017/4014 ,1 M,.3.2.ANSI B 18 DIN 2218‬‬
‫הברגים‪ ,‬אומים ודיסקיות יהיו מגולוונים ע"י יצרן של הברגים‪ .‬לא מאושר גילוון ברגים‬
‫ע"י הקבלן‪.‬‬
‫סוג הברגים ‪ .0.0‬כל בורג יורכב עם ‪ 4‬דסקיות קשות (אחת תחת הראש ואחת תחת‬
‫האום)‪ .‬סגירה של הברגים מסוג ‪ 0.0‬יהיה בהתאם לת"י ‪ . 0445‬בנוסף לכך מומנט הסגירה‬
‫של הברגים סוג ‪ 0.0‬יהיה‪.‬‬
‫סוג הבורג‬
‫‪M16‬‬
‫‪M20‬‬
‫‪M24‬‬
‫מומנט סגירה ק"ג * מ'‬
‫‪02.2‬‬
‫‪00.5‬‬
‫‪25‬‬
‫אין לבצע דריכת ברגים מעבר למצוין בטבלה‪ .‬שימוש בכלים לסגירת ברגים לפי אישור‬
‫המפקח‪.‬‬
‫חיבור באמצעות ברגים שחורים רגילים מסוג " ‪ 5.2‬לפי תקן ישראלי מס' ‪ 004‬יבוצע רק‬
‫במקומות בהם סומן דבר במפורש בתוכניות ‪ .‬כל בורג יסגר ע"י אום ודיסקית קפיצית‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫החורים לברגים יהיו נקיים‪ .‬קוטר החורים יהיה גדול ב‪ 4 -‬מ"מ מקוטר‬
‫הבורג‪ .‬החורים ייעשו בקדיחה או ניקוב בקוטר קטן והשלמה בקדיחה‪ .‬פני‬
‫המתכת מסביב לחורים יהיו חלקים ללא פגמים‪ ,‬דפורמציות ובלי סימונים‬
‫כלשהם‪.‬‬
‫חורי החלקים שיש לחברם יחד חייבים להתאים היטב זה לזה כדי לאפשר‬
‫הכנסה קלה של הברגים‪ .‬לא תורשה התאמת חורים ע"י תקיעת מנקב לתוכם‪.‬‬
‫כן אסור להתאים בכח או ע"י הכנסת הברגים במכות חזקות של פטיש‪.‬‬
‫במקרים בהם אורך הבורג איננו נתון בתכניות‪ ,‬אורכו יהיה כזה שלאחר‬
‫סגירת האום יבלטו מהאום ‪ 4-0‬תברגים‪.‬‬
‫האומים יהיו משושים ודיסקיות עגולות ‪-‬אחת ליד ראש הבורג ואחת ליד‬
‫האום ומתאימים לסוג הבורג‪ .‬בחיבורי שטחים משופעים תותקנה דיסקיות‬
‫טרפזיות‪.‬‬
‫במקרים ובתנאי סביבה מיוחדים‪ .‬לפי דרישת המפקח‪ ,‬יספק הקבלן ברגים‬
‫מחומרים עמידים‪.‬‬
‫בשום מקרה אין לבצע חורים בעזרת מבער ללא קבלת אישור בכתב ביומן‬
‫העבודה מהמפקח‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫‪ 12.80‬ריתוכים‬
‫בכל מקום שהחיבור נעשה בריתוך‪ ,‬יש לסגור את השטח סביב בכל היקף שטח החיבור‪,‬‬
‫גם אם לא סומן כך בתכנית‪ .‬כל הריתוכים יהיו רצופים (אלא אם ציין אחרת)‪ ,‬בהתאם‬
‫למפרט לריתוך חלקי המבנה ובהתאם למפורט בהמשך‪.‬‬
‫כל הריתוכים הנדרשים לפי התכניות יבוצעו לפני ניקוי החול עבור הצביעה‪.‬‬
‫ריתוכי השקה ימלאו את כל עומק הפלדה ויבלטו ‪ 0-4‬מ"מ מעל פניה‪.‬‬
‫אין לצבוע את תפרי הריתוך לפני בדיקתם וקבלת אישור להתחלת צביעה‪.‬‬
‫‪12.80.81‬‬
‫א‪.‬‬
‫חיבורי התנגשות (ספלייסינג)‬
‫חיבורים באלמנטים יעשו בבית מלאכה ובחצר המפעל‪ ,‬חיבורים אלו יעשו רק‬
‫במקרים שיש עבורם אישור לכך מהמפקח‪.‬‬
‫אין לעשות יותר מחיבור אחד באלמנט‪ ,‬אלא אם יש אישור מהמפקח לכך‪.‬‬
‫בשלב מסויים של הייצור יישארו לקבלן קטעי פרופילים קצרים‪ ,‬שעליו לנצלם עד‬
‫למקסימום‪ .‬עליו להשתמש בקטעים אלה תוך כדי העבודה מיד בהתחלה‪ ,‬ומבלי‬
‫שיהיה עליו להגדיל את מספר החיבורים בסוף העבודה‪.‬‬
‫הערה זו באה כדי להדגיש לקבלן את התחייבותו לניצול מירבי של החומר מבלי שכל‬
‫פעם יחתוך את הפרופילים רק לפי אורך נומינלי‪.‬‬
‫החיבורים יעשו ע"י ריתוך תריז ישר ותריז מעגל בשורש ב‪ 25 -‬מעלות‪(J-GROOVE ,‬‬
‫)‪ LEVEL GROOVE‬לכל אורך היקף הפרופיל‪ ,‬כולל דופן וחדירה מלאה‪.‬‬
‫‪12.80.86‬‬
‫א‪.‬‬
‫חיבורי ריתוך (לפי תקן ‪1.(AWS D 1‬‬
‫חיבורי ריתוך יבוצעו בשיטת הקשת החשמלית המוגנת וע"י בעלי מקצוע מומחים‬
‫בלבד‪ .‬המפקח יהיה רשאי לדרוש בחינת כל רתך לפי ת"י ‪ . 046‬בכל מקרה יועסקו‬
‫רק רתכים בעלי תעודות שיתקבלו על דעת המפקח‪.‬‬
‫סוגי הריתוך ואורכיו יתאימו למפרטים המסומנים בתכניות ו‪8‬או הוראות המפקח‪.‬‬
‫במידה והפרטים הנ"ל לא יסומנו בתכניות יהיו הריתוכים רצופים‪ ,‬מלאים בעובי‬
‫מינימאלי ‪ 2‬מ"מ או בעובי הפח הדק בחיבור בין שני פחים‪.‬‬
‫המפקח יהיה רשאי לבחון טיב הריתוך לכפיפה במעבדה או בבית המלאכה בו נעשה‬
‫הייצור‪ .‬בשום מקרה לא יהיה חוזק הריתוך קטן מחוזק הפלדה‪ .‬במקרה והבדיקה‬
‫תתן תוצאות שליליות‪ ,‬תהיינה הוצאות הבדיקה ותיקון המקומות בהם נלקחו על‬
‫חשבון הקבלן‪.‬‬
‫האלקטרודות תהיינה מסוג המתאים לפלדת הפרופילים והפחים ויאושרו מראש ע"י‬
‫המפקח‪ .‬האלקטרודות יסופקו למקום העבודה במכלים המקוריים שטרם נפתחו‬
‫ואשר דגימתם נבדקה ע"י המפקח‪ .‬יש להשתמש באלקטרודות ‪ ASW-E6010/E56013‬ו‬
‫ ‪E7018/E7024‬או שווה ערך באישור המפקח‪ .‬אלקטרודות אשר אריזתם או אשר‬‫עטיפתן נפגעה או ניזוקה באופן אחר‪ ,‬פסולות לשימוש‪.‬‬
‫בעת הרכבת החלקים שיש לחברם בריתוך‪ ,‬יש להביא בחשבון את התכווצות‬
‫המתכת‪ ,‬על מנת למנוע מאמצי התכווצות‪ ,‬וכדי להבטיח את הצורה של‬
‫הקונסטרוקציה בהתאם לתכנית‪ .‬מקומות הריתוכים ינוקו מלכלוך‪ ,‬חלודה‪,‬‬
‫קשקשת וצבע וכן מסיגים וטיפות מתכת שנשארו מחיתוך במבער‪ .‬חלקי המתכת‬
‫והאלקטרודות צריכים להיות יבשים בהחלט בשעת הריתוך‪ .‬במקרה של גשם יש‬
‫להפסיק את עבודות הריתוך בחוץ או להגן על העבודות באמצעים מתאימים‪ .‬יש‬
‫לשמור על מידת הרווח בשורש הריתוך שיהיה תמיד ‪ ½-0‬מ"מ אלא אם סומן אחרת‬
‫בתכנית‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫ו‪ .‬הריתוכים יבצעו תוך חדירה מלאה בשורש התפר והיתוך מוחלט בין חומר‬
‫האלקטרודה ובין מתכת היסוד וכן בין מחזורי הריתוך השונים‪ .‬כל מחזור ריתוך‬
‫ינוקה מהסיגים עד כדי השגת שטח מתכת נקי‪ .‬לפני הנחת המחזור הבא‪ ,‬במיוחד יש‬
‫להקפיד על ניקוי מחזור השורש בריתוכי הקשת‪ .‬מראה הריתוכים צריך להיות נאה‬
‫וחופשי מפגמים כגון‪ :‬בועות גז‪ ,‬מובלעות סיגים‪ ,‬קעקועים‪ ,‬חוסר ריתוך וחוסר‬
‫חדירה‪ .‬צורת התפר תהיה בהתאם למסומן בתכניות‪ .‬במקומות בהם הריתוך יעשה‬
‫בכמה מחזורים‪ ,‬יש להקיש הקשה לאורך כל מחזור הריתוך בעזרת פטיש הקשה‬
‫מיוחד‪ .‬ההקשה תעשה לאחר שהריתוך יתקרר עד לטמפרטורה נוחה למגע ביד‪.‬‬
‫אסור להאיץ את התקררות הריתוכים ע"י טבילה או שטיפה במים או כדומה‪ ,‬אלא‬
‫על הריתוכים להתקרר בהדרגה באוויר עד לטמפרטורה של הסביבה‪.‬‬
‫ז‪ .‬בעת עבודתו הרתך צריך להימצא במצב נוח ככל האפשר‪ ,‬עליו לסובב את‬
‫הקונסטרוקציה כך שהתפרים יהיו במצב אופקי (במידת האפשר)‪ .‬יש להקפיד‬
‫ולהי זהר על מנת למנוע בעת הסיבוב מאמצי יתר העלולים לקרוע תפיסת הריתוך או‬
‫מחזור השורש‪.‬‬
‫‪ 12.80.81‬בדיקות אל‪-‬הרס‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫בדיקה חזותית ‪ -‬במהלך העבודה ולריתוך יבצע המפקח בדיקות חזותיות על פי‬
‫שקול דעתו או על פי הנחיות מיוחדות שימסרו לקבלן לפני התחלת העבודה או‬
‫במהלכה‪.‬‬
‫כל הריתוכים המושלמים יעברו בדיקה חזותית לבדיקת פרופיל הריתוך ואתור‬
‫פגמים חיצוניים‪.‬‬
‫בדיקה בנוזל חודר צבעוני ‪ -‬בריתוכי מלאת של אלמנטים שעוביים מעל ‪ 45‬מ"מ‬
‫יבוצעו בדיקות אקראיות בנוזל חודר צבעוני על פי שיקול דעתו של המפקח‪.‬‬
‫בדיקות רדיוגרפיות ובדיקות אולטרסוניות ‪ -‬לפי שיקול דעתו של המפקח יבוצעו‬
‫בדיקות אקראיות של רדיוגרפיה או אולטרסונית בריתוכים השונים‪.‬‬
‫כל הבדיקות תבוצענה על פי הנחיות תקן ‪.WELDING CODE AWS STRUCTURAL-‬‬
‫הקריטריונים לקבלה או פסילה של הריתוכים יהיו לפי פרק ‪ 0‬של תקן זה‪ .‬הכנת‬
‫הריתוכים לבדיקות השחזה‪ ,‬ניקוי ופרופיל תהיה לפי הדרישה התקנית ותעשה על‬
‫חשבון הקבלן‪.‬‬
‫ריתוכים שאינם עומדים בדרישות התקן והמכילים פגמים שאינם קבילים על פי‬
‫הנחיות אלו (פרק ‪ 0‬בתקן) יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו ויבדקו שנית על חשבון‬
‫הקבלן‪ .‬כל התיקונים יבוצעו באישור המפקח‪.‬‬
‫הבדיקה הראשונה תהיה על חשבון המזמין‪ .‬בדיקת התיקונים תעשה על חשבון‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫‪ 12.82‬סיבולת‬
‫‪ 12.82.81‬סטייה ניצבת ‪ -‬למוטות עמודים ואלכסונים שעומדים בכוחות לחיצה‪ ,‬הסטייה לציר‬
‫המוט לא תעלה על ‪ 0:0111‬מהמרחק בין הנקודות הנתמכות‪.‬‬
‫‪ 12.82.86‬סטייה אורכית ‪ -‬סטייה אורכית של אלמנטים שאורכם עד ‪ 2.1‬מ' לא תעלה על ‪4.1‬‬
‫מ"מ‪.‬‬
‫סטייה אורכית של אלמנטים שאורכם מעל ‪ 2.1‬לא תעלה על ‪ 0.1‬מ"מ‪ .‬סטייה בין‬
‫החורים תהיה בגבולות ‪ 1.5‬מ"מ‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫‪ 12.80‬פירוט שלבי העבודה השונים "ייצור והרכבה"‬
‫א‪ .‬הקבלן נדרש לייצר יצור טרומי מקסימאלי של חלקי קונסטרוקציה בייצור מוקדם‬
‫בבתי המלאכה שמחוץ או בסמוך לאתר ההקמה שעליו יסוכם עם המזמין ויוקצה‬
‫לקבלן לצרכי עבודתו‪.‬‬
‫ב‪ .‬לאחר גמר הייצור המוקדם הקבלן נדרש לבצע הרכבות ניסיון בבתי המלאכה (או‬
‫בשטח שיוקצה באזור סמוך לאתר ההקמה) ולסמן את החלקים השונים‪ .‬על הקבלן‬
‫להודיע למפקח מראש על הרכבת הניסיון‪ .‬המפקח‪ ,‬לפי שיקולו‪ ,‬יודיע אם בכוונתו‬
‫להשתתף בבדיקה‪.‬‬
‫ג‪ .‬לאחר קבלת אישור המפקח בכתב יש לבצע ניקוי חול וצביעה לפי מפרט צבע‪.‬‬
‫ד‪ .‬חלקים שלא ניתן לבצע בייצור מוקדם יבוצעו באתר ההקמה כאשר הפרופילים‬
‫השונים עברו חתוך מוקדם למידות הדרושות בבתי המלאכה ולאחר מכן נצבעו‬
‫כמפורט במפרט הצבע‪.‬‬
‫ה‪ .‬לאחר גמר עבודות הצביעה על הקבלן להעמיס‪ ,‬להוביל‪ ,‬לפרוק ולהרכיב את הפלדה‬
‫כנדרש בתכניות‪.‬‬
‫ו‪ .‬על הקבלן להתאים את סבכות המדרך‪ ,‬לישרן או לחתוך בהן חורים ולהשלים את‬
‫הצביעה במקומות הנדרשים לפי מפרט הצבע‪.‬‬
‫ז‪ .‬חבור סבכות המדרך למבנה יעשה ע"י הקבלן בעזרת ריתוך (פיקים)‪ ,‬אלא אם צוין‬
‫אחרת בתכניות‪ .‬סבכות מתפרקות יחוברו בעזרת מחברים מיוחדים בהתאם לפרטים‬
‫בתכניות‪.‬‬
‫ח‪ .‬על הקבלן להקפיד על שלמות הקונסטרוקציה מפני פגיעות ונזקים והשחתת הצבע‬
‫בזמן העמסה‪ ,‬הובלה והרכב‪ .‬תיקון נזקים שיגרמו עקב טיפול לא הולם יהיה על‬
‫חשבון הקבלן‪ .‬כמו כן יבצע הקבלן תיקוני צבע בהתאם מפרט צבע לאחר ההרכבות‬
‫הסופיות במקום‪.‬‬
‫ט‪ .‬לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע תיקוני צבע ועליו להביאם בחשבון במחירי‬
‫עבודות הצביעה‪.‬‬
‫י‪ .‬לא תשולם תוספת כלשהי עבור עבודות בגבהים כשלהם באתר ההקמה‪.‬‬
‫יא‪ .‬כל הפיגומים השונים וכלי ההרמה יסופקו ע"י הקבלן המבצע ויכללו על ידו‬
‫במחירים שישולמו על בסיס משקל הקונסטרוקציה‪.‬‬
‫יב‪ .‬על הקבלן לבדוק לפני התחלת הרמה כלשהי את המיקום והגבהים של פלטות העגון‬
‫או ברגי העגון‪.‬‬
‫יג‪ .‬לא יבוצעו סימוני אלמנטים במקומות גלויים‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫‪ 12.80‬דיוס‬
‫‪ 12.80.81‬כללי‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪12.80.86‬‬
‫דיוס מתחת לבסיסי עמודים ‪ -‬הדייס ‪ VGM‬יבוצע אחר הצבת שלד המבנה על‬
‫בסיסי הבטון ופילוסם‪ .‬סוג הדייס יהיה עפ"י המוגדר בתוכניות‪ .‬יישום הדייס יהיה‬
‫לפי הוראות היצרן‪ ,‬לפי מפרט זה ולפי פרטים בתכניות‪.‬‬
‫הכנת השטח ‪ -‬לפני החדרת הדייס יש לנקות את השטח עליו יושם הדייס מכל חומר‬
‫זר‪1 ,‬ולחספס את פני השטח בעזרת סיתות ולנקות יסודות הבטון במברשת‪ .‬בכל‬
‫מקרא יש להקפיד על כל הדרישות יצרן דייס ‪ .VGM‬ביצוע הכנת שטח דיוס תאושר‬
‫ע"י המפקח‪.‬‬
‫תבניות ‪ -‬יש לבנות תבניות עץ חיצוניות מסביב לפלטת הבסיס לשם החזקת חומר‬
‫הדיוס והבטחת עומד מספיק כדי להבטיח את זרימת התערובת אל מתחת לטבלת‬
‫הבסיס כולה‪.‬‬
‫דייס ‪V.G.M‬‬
‫דייס ‪ V.G.M‬יהיה של חברת "כרמית" סוג "כרמית ‪ "201‬או ש"ע‪.‬‬
‫החומר היה בשקים במצב יבש‪ ,‬ותקין‪ .‬שימוש בדייס אך ורק לפי הוראות יצרן‬
‫הדייס‪ .‬סוג הדייס להתאים לעובי הדיוס‬
‫‪ 12.80.81‬איכות‬
‫בשום מצב לא יבוצע דיוס לפני אישור המפקח ופילוס ואיזון האלמנט שנתמך על‬
‫איזור הדיוס‪.‬‬
‫אישור המפקח להתחלת הדיוס לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לאיכות העבודה‬
‫המבוצעת על ידו או נזק שיגרם מסיבה כל שהיא‪.‬‬
‫‪ 12.80.84‬אשפרה וגמר הדיוס‬
‫אשפרת הדייס לפי הוראות היצרן‪ .‬רק לאחר מכן יש לפרק את התבניות ולוודא‬
‫שהדיוס ממלא את כל הנפח בין תחתית פלטת הבסיס ופנ יסוד הבטון‪ .‬במידה‬
‫ונשארו חללים‪ ,‬יש לחזור ולמלאם עד קבלת דיוס מלא ושלם בין פלטת הבסיס ויסוד‬
‫הבטון‪.‬‬
‫‪ 12.80.80‬עלות הדיוס כלול במחיר הפלדה ולא ימדד בנפרד‪.‬‬
‫‪12.82‬‬
‫לוחות מרווח‬
‫הלוחיות תהיינה במידות ובכמויות מספיקות כדי להבטיח שבזמן ההרכבה‬
‫מאמצי המגע על עמודי היסוד ו‪8‬או בסיסי הבטון יעלו על ‪ 46%‬מחוזק הבטון‬
‫בגיל ‪ 40‬ימים‪.‬‬
‫הלוחיות תהיינה קטנות בשטחן כי שימוקמו בנוחות מתחת לפלטות הבסיס‪.‬‬
‫עובי הלוחות יהיה לפחות ‪ 5‬מ"מ ולכל היותר ‪ 01‬מ"מ‪.‬‬
‫לוחיות המרווח תהייה ממוקמות רחוק במידה מספקת מקצוות הבטון על‬
‫מנת למנוע סדיקה‪ .‬המרחק המינימאלי מהקצה צריך להיות ‪ 51‬מ"מ בכל‬
‫כיוון‪ .‬לעמודים קטנים עם פלטות בסיס במידות ‪ 451 * 451‬מ"מ מספיקה‬
‫לוחית מרווח אחת באמצע פלטת הבסיס‪.‬‬
‫מתחת לעמודים כבדים צריכות להיות לפחות ארבע לוחיות שימוקמו ליד‬
‫ברגי היסוד במרחק של לפחות ‪ 51‬מ"מ מהם (בשום מצב אין למקם אותן מעל‬
‫השרוולים מסביב לברגים)‪.‬‬
‫מתחת לבסיסי מכונות צריכות להיות מספיק לוחיות ליד ברגי היסוד‪.‬‬
‫לוחיות המרווח יאוזנו ויפולסו במדויק בעזרת המאזנת לפני הצבתם של‬
‫העמודים או הציוד מעליהן‪ .‬לוחיות המרווח יעגנו נגד תזוזה ע"י דייס צמנטי‬
‫או אפוקסי מסביב ללוחיות‪.‬‬
‫כאשר הציוד או העמוד עומד על לוחיות המרווח‪ ,‬על האומים של ברגי היסוד‬
‫לגעת בפלטות כשהם לא מהודקים‪.‬‬
‫הידוק סופי של הברגים יעשה לפחות ‪ 42‬שעות לאחר שנגמרה פעולת הדיוס‬
‫לא יבוצע פילוס ואיזון ע"י אומים מתחת לפלטות הבסיס‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫‪12.18‬‬
‫מפרט גילוון‬
‫ביצוע הגילוון בהתאם לפירוט הבא‪:‬‬
‫‪ .0‬ניקוי בשיטת צריבה )‪.(PICKLING‬‬
‫‪ .4‬ניטרול‪.‬‬
‫‪ .0‬גילוון חם בפעולה אחידה לעובי שכבת גילוון של ‪ 66‬מיקרון בהתאם לתקנים‪.‬‬
‫‪ .2‬לאחר ביצוע פעולת הגילוון‪ ,‬החלקים חייבים להיות נקיים משאריות‪.‬‬
‫‪ .5‬תיקוני גילוון יהיו בקר ע"י אבץ‪.‬‬
‫הערה ‪ :‬לפני ביצוע עבודות הגילוון יש לוודא שאין שאריות של ריתוך‪ .‬בליטות או גרדים‬
‫יש להשחיז ולהחליק שטחי המתכת לפני הגלוון‪.‬‬
‫‪12.11‬‬
‫מערכת צבע לקונסטרוקצית פלדה מגולוונת‬
‫מערכת צבע לקונסטרוקצית פלדה מגולוונת לדוגמא תהיה כדלקמן‪:‬‬
‫דופלקס אפוקסי – פוליאוריטן ( ‪( ISO 12944-5‬‬
‫הכנת שטח ניקוי חול לדרגת הניקיון ‪)ISO 8501-1( SA 4.5‬‬
‫יצרן הצבע ‪ :‬טמבור בע"מ (או ש"ע)‬
‫מערכת צבע‬
‫עובי‬
‫יבש‬
‫שם צבע‬
‫צבע יסוד אפוקסי‬
‫לפלדה מגולוונת‬
‫"אפוגל"‬
‫תאור‬
‫יסוד אפוקסי‬
‫לפלדה מגולוונת‪,‬‬
‫‪SBV 25%‬‬
‫צבע אפוקסי קופון‬
‫פוליכימיקיור‬
‫(‪)649-XXX‬‬
‫צבע עליון‬
‫פוליאוריטן‬
‫טמגלס‬
‫אפוקסי פוליאמיד‬
‫רב עובי‪,‬‬
‫‪SBV 65%‬‬
‫עליון פוליאוריטן‬
‫אליפטי‪,‬‬
‫‪SBV 51%‬‬
‫זמן המתנה‬
‫בין השכבות‬
‫זמן‬
‫ייבוש‬
‫למגע‬
‫גוון‬
‫(מיקרון)‬
‫מינ‪.‬‬
‫מקס‪.‬‬
‫(שעות)‬
‫‪RAL‬‬
‫‪65‬‬
‫‪02‬‬
‫שעות‬
‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫שעות‬
‫‪0105‬‬
‫(או ש"ע)‬
‫‪65‬‬
‫‪02‬‬
‫שעות‬
‫‪01‬‬
‫יום‬
‫‪2‬‬
‫שעות‬
‫‪51‬‬
‫‪02‬‬
‫שעות‬
‫‪20‬‬
‫שעות‬
‫‪2‬‬
‫שעות‬
‫ברק‬
‫מט‬
‫)‪(649-050‬‬
‫)‪(39x-xxx‬‬
‫‪2114‬‬
‫(או ש"ע)‬
‫חצי‬
‫מבריק‬
‫‪RAL‬‬
‫לפי‬
‫בחירת‬
‫האדריכל‬
‫לפי‬
‫בחירת‬
‫האדריכל‬
‫סה"כ‪ :‬עובי פילם יבש כולל נומינלי ‪ 411‬מיקרון‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫תיקוני גילוון חם בריתוכים‪ ,‬יעשו בהברשה של צבע אפוקסי עשיר אבץ בעובי‬
‫‪.0‬‬
‫‪ 2x60‬מיקרון‪ ,‬לאחר ניקוי מכני מקומי ‪)ISO0510-0( CSt 3‬‬
‫אפוגל הוא צבע ‪.Recoatable‬‬
‫‪.4‬‬
‫כל שכבה תהיה בגוון שונה‪ .‬גוון וברק שכבה עליונה יקבע על ידי האדריכל‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫צבע עליון פוליאוריטן ייושם בשכבה אחת או שתיים עד לקבלת גוון אחיד‪ ,‬עובי‬
‫‪.2‬‬
‫וכיסוי מלא‪.‬‬
‫יישום הצבע העליון יהיה בהתזה רק לאחר הכנה מושלמת של פני האלמנט‬
‫‪.5‬‬
‫בחיבור בין אלמנטים ילוטש ויעובד באופן שלא ניתן יהיה להבחין לאחר‬
‫הצביעה‪ .‬מותנה באישור האדריכל‪.‬‬
‫לפני הצביעה יבוע ניקוי חול‬
‫מודגש בזאת שעבודות הצביעה יבוצעו במסגריה‪ ,‬באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד!‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫‪31.31‬‬
‫מפרט טכני לצביעת מוצרים מפלדה מגולוונת‬
‫הכנת השטח‪:‬‬
‫בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו‪8‬או איתור מוצרים‬
‫שאינם מתאימים לצביעה‪.‬‬
‫במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט חם‬
‫בהתזה‪.‬‬
‫התזת תערובת גרגירי פלדה (‪ GRIT )ANGULAR‬בהרכב ‪ GH 51% + GL 51%‬בגודל ‪1.5-‬‬
‫‪ 0.1‬מ"מ‪.‬‬
‫ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק‪.‬‬
‫בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ‪.‬‬
‫במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות ניר לטש גרעין ‪ .02‬לפי‬
‫הנחיית הלקוח המוצר יפסל ויוחזר לגלוון‪.‬‬
‫צביעה‪:‬‬
‫איבוק בשיטת ה‪ ) FRICTION( TRIBO -‬או לחלופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה‬
‫על בסיס פוליאסטר טהור מסוג ‪ ) HIGH BILD( HB‬בעלת תכונות ‪OUT FREE GASING‬‬
‫בעובי ‪ 21‬מיקרון לפחות בשכבה אחת‪ .‬האבקה תהייה מתוצרת אוניברקול סידרה ‪6111‬‬
‫מאושרת לפי תקן ‪ G.S.B‬הגרמני לדהייה או שווה ערך‪ .‬הגוון לפי דרישת המזמין‪.‬‬
‫קליה‪:‬‬
‫קליה הדרגתית בתנור בהתאם לסוג המוצר ועובי החומר‪.‬‬
‫טמפרטורת המתכת לא תפחת מ‪ 0051 -‬למשך ‪ 05‬דקות‪.‬‬
‫קירור‪:‬‬
‫קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד‪ .‬אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם‬
‫ירדה הטמפרטורה לרמה של ‪ 051 - 211 C‬לפחות‪.‬‬
‫בקרת איכות‪:‬‬
‫בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע‪.‬‬
‫מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה‪.‬‬
‫לפי דרישה תתבצע בדיקת אדהזיה באמצעות משרט במרווחים של ‪ 4‬מ"מ על גבי‬
‫לוחיות ביקורת אשר יסופקו על ידי המזמין‪.‬‬
‫אריזה‪:‬‬
‫בהתאם למוצר ולדרישות המזמין‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫לאפוקול מערכת איכות המאושרת לפי תקן ‪.ISO 2110,4111‬‬
‫מפרט זה אינו מתאים למוצרים העומדים פחות מ‪ 1888 -‬מטר מהים או באוירה‬
‫קורוזיבית‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫‪12.11‬‬
‫מפרט לצביעת חלקים מפלדה שחורה בשתי שכבות יסוד‪+‬עליון‬
‫הכנת השטח‪:‬‬
‫‪ .0‬במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין‪ ,‬באמצעות‬
‫דטרגנט חם בהתזה‪ .‬לחליפין‪ ,‬באמצעות אלקלי חם בהתזה‪.‬‬
‫‪ .4‬התזת תערובת גרגרי פלדה ( ‪ 51% GRIT ) ANGULAR‬מסוג ‪ 51% + GL‬מסוג‬
‫‪ GH‬בגודל ‪ 1.5-0.1‬מ"מ להסרת חלודה ולכלוך עד לדרגה ‪ SA 4.5‬לפי התקן‬
‫השוודי‪.‬‬
‫‪ .0‬ניקוי באמצעות אוויר דחום של שאריות גרגירים ואבק‪.‬‬
‫צביעה שיכבה ‪:1‬‬
‫איבוק בשיטת ‪ ) FRICTION( TRIBO‬או לחילופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על‬
‫בסיס אפוקסי פוליאסטר צבע עשיר אבץ (‪ )05%‬בעובי ‪ 21‬מיקרון לפחות‪.‬‬
‫קלייה‪:‬‬
‫קלייה הדרגתית בתנור בהתאם לסוג המוצר ועובי החומר‪.‬‬
‫טמפרטורת המתכת לא תפחת מ‪ 0011 -‬למשך ‪ 05‬דקות‪.‬‬
‫הכנת שטח‪:‬‬
‫התזת תערובת גרגרי פלדה (‪ 51% GRIT ) ANGULAR‬מסוג ‪ 51% + GL‬מסוג ‪ GH‬בגודל‬
‫‪ 1.5-0.1‬מ"מ בעוצמה נמוכה לצורך חיספוס פני השטח ושיפור האדהזיה‪.‬‬
‫ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק‪.‬‬
‫צביעה שיכבה ‪:6‬‬
‫איבוק בשיטת ה‪ ) FRICTION ( TRIBO -‬או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה‬
‫בעובי של ‪ 01‬מיקרון לפחות‪ .‬הגוון לפי דרישת הלקוח‪(.‬סוג האבקה יותאם לתנאים‬
‫הסביבתיים)‪.‬‬
‫קלייה‪:‬‬
‫קלייה הדרגתית בתנור בהתאם לסוג המוצר ועובי החומר‪.‬‬
‫טמפרטורת המתכת לא תפחת מ‪ 0011 -‬למשך ‪ 05‬דקות‪.‬‬
‫קירור‪:‬‬
‫קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד‪ .‬אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם‬
‫ירדה הטמפרטורה לרמה של ‪ 051 – 211 C‬לפחות‪.‬‬
‫בקרת איכות‪:‬‬
‫בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים‪.‬‬
‫מדידת עובי הצבע ( מדגמית)‪.‬‬
‫בבדיקת אדהזיה על גבי לוחיות ביקורת עם מסרט במרווח של ‪ 4‬מ"מ לא יהיה קילוף‪.‬‬
‫לאפוקול מערכת איכות המאושרת לפי תקן ‪.ISO2110,4111‬‬
‫הערה‪ :‬עובי הצבע הרשום הינו עובי מינימלי‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫‪12.14‬‬
‫אופני מדידה ומחירים‬
‫בנוסף לנאמר בפרק ‪ 02‬של המפרט הכללי יכללו המחירים גם את הנאמר להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬קונסטרוקצית הפלדה‬
‫‪ )1‬המחיר כולל את הקונסטרוקציה‪ ,‬בשלמותה‪ ,‬מורכבת באתר לרבות‬
‫פלטקות החיבור ופלטקות הקצה‪ ,‬הברגים‪ ,‬הריתוך‪ ,‬אלקטרודות הריתוך‪,‬‬
‫הפסדי פחת וכו'‪ .‬קונסטרוקצית הפלדה תימדד לפי פרופילים נטו בלבד‪,‬‬
‫בהתאם למשקל התיאורטי ‪ 0.00‬ט‪/‬מ"ק‪ ,‬לפי התוכניות וטבלאות‬
‫מוסכמות‪ ,‬אך ללא חישוב משקל פלטקות החיבור ופלטקות הקצה‪,‬‬
‫הברגים‪ ,‬הריתוך‪ ,‬אלקטרודות הריתוך‪ ,‬הפסדי פחת וכד'‪.‬‬
‫‪ )4‬המחירים כוללים את הברגים‪ ,‬הווים‪ ,‬ניקוב ו‪8‬או קידוח החורים לברגים‪,‬‬
‫חיתוך ‪ ,‬ריתוך וכו'‪.‬‬
‫‪ )0‬הברגים יהיו ברגים מגולוונים ומחירם כלול בהצעת הקבלן‪ ,‬לרבות ברגים‬
‫דרוכים בחוזק גבוה‪.‬‬
‫‪ )2‬ערגול פרופילי הפלדה כלול במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד‪.‬‬
‫‪ )5‬חלקי קונסטרוקציה‪ ,‬הנמדדים ביחידות שלמות‪ ,‬יכללו את פלטות העיגון‬
‫והחיבור ‪ -‬הצמודים להם‪.‬‬
‫‪ )2‬מרישים דוגמת מרישי אגן או שווה ערך שהמשכיותם מתקבלת ע"י‬
‫חפיפה ‪ -‬התשלום נטו של המרישים ללא תשלום עבור החפיפות הנ"ל‪.‬‬
‫‪ )6‬עמודי הפלדה יכללו את המצע בבסיסם‪ ,‬לצורך פילוס שטח העמדתם‪.‬‬
‫‪ )0‬מחיר קונסטרוקציות הפלדה כולל את ביטון הקונסטרוקציה לחלקי‬
‫הבטון‪ ,‬כמפורט‪.‬‬
‫‪ )2‬בקורות שבהן נדרשים לבצע חורים (כולל חיזוק סביב החורים) מחיר‬
‫היחידה כולל את הכנתם‪.‬‬
‫‪ )01‬המחיר כולל ניקוי חול‪.‬‬
‫ב‪ .‬גלוון וצביעת קונסטרוקצית הפלדה‬
‫גלוון וצביעת הקונסטרוקציה כמפורט לעיל יימדדו בנפרד‪.‬‬
‫ג‪ .‬מחיר תוכניות ‪ SHOP DRAWING‬מושלמות המתארות את כל פרטי הביצוע‪ ,‬חומרים‪,‬‬
‫מידות וחיבורים של כל הפרויקט כלול במחיר היחידה ולא יימדד בנפרד‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫פרק ‪ 64‬עבודות פרוק והריסה‬
‫‪42.10‬‬
‫אמצעים לביצוע העבודות‬
‫ביצוע עבודות הנ"ל תעשנה בכל ציוד שיבחר הקבלן‪ ,‬אך באישורו של המפקח‪.‬‬
‫אופן ביצוע העבודות הנ"ל ומועדן ייעשה בתיאום הדוק עם המפקח‪.‬‬
‫עבודות לפרוק ופינוי מוצרי אסבסט יבוצעו עפ"י הנחיות המשרד לאיכות הסביבה ועפ"י‬
‫המפורט להלן‪.‬‬
‫‪42.14‬‬
‫תמוך אלמנטים סמוכים‬
‫על הקבלן לתמוך אלמנטים סמוכים לחלקים המיועדים להריסה‪ .‬ו‪8‬או לפירוק העלולים‬
‫להינזק עקב ביצוע עבודות אלו אופן תמוך האלמנטים יקבל את אישור המפקח לפני‬
‫התחלת ההריסה ו‪8‬או בפירוק‪.‬‬
‫‪42.10‬‬
‫אישור לביצוע העבודה‬
‫אין להתחיל בעבודות פירוק‪ ,‬סיתות והריסה ללא אישור המפקח מראש‪.‬‬
‫‪42.12‬‬
‫פירוקים ו‪/‬או הריסות "מיותרים"‬
‫כל אלמנט שיפורק ע"י הקבלן ללא שנתבקש לכך במפרט‪ ,‬בתוכנית או בהוראת יומן‬
‫מהמפקח‪ ,‬יידרש להיבנות מחדש ע"י הקבלן לרמתו התפקודית ‪" -‬כחדש" ‪ -‬עפ"י‬
‫המפרט הכללי ובמפרט המיוחד ‪ ,‬כל זאת ייעשה על חשבון הקבלן ובאחריותו‪.‬‬
‫‪42.15‬‬
‫אופני מדידה מיוחדים‬
‫‪)0‬‬
‫‪)4‬‬
‫‪)0‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪)5‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪)6‬‬
‫‪)0‬‬
‫‪)2‬‬
‫מחיר עב' הריסה ופירוק כולל גם את כל האמור לעיל בנוסף למצוין בסעיפי כתב‬
‫הכמויות‪.‬‬
‫מחיר עב' הריסה‪ ,‬כוללים גם חיתוך פלדת הזיון במידת הצורך‪.‬‬
‫מחיר כל העבודות שבפרק בנדון כולל גם התחייבות של הקבלן לתיקון על חשבונו‬
‫של כל נזק שייגרם לחלק כלשהו של המבנה ולתכולתו עקב ביצוע העבודה בצורה‬
‫בלתי מקצועית רשלנית לפי קביעתו‪8‬פסיקתו של המפקח‪.‬‬
‫מחירי עבודות פירוק והריסה כוללים את כל התמיכות הנדרשות להבטחת יציבות‬
‫החלקים הקשורים עם החלק שעומדים להרסו‪.‬‬
‫מחירי הריסת כוללים את כל החלקים הנמצאים בתוכן ועל פניהם כגון‪ :‬צנרת‬
‫אינסטלציה‪ ,‬קווי חשמל‪,‬וכד'‪ ,‬הכל קומפלט עפ"י הנחיות המפקח‪ 8‬המתכנן‪.‬‬
‫לא תשולם כל תוספת עבור שינוי ביצוע באלמנטים להריסה‪.‬‬
‫מחיר עבודות ההריסה כוללים פינוי הפסולת לאתר פסולת מאושר וכן פינוי לאתרים‬
‫מאושרים לפסולת מוצרי אסבסט‪.‬‬
‫מחירי עבודות ההריסה כוללים ניסור אלמנטי בטון‪ 8‬שימוש בדיסק‪.‬‬
‫מחירי עבודות הריסת מוצרי אסבסט כוללות את כל הדרוש לפרוק‪ ,‬פינוי וסילוק‬
‫החומרים עפ"י הנחיות המשרד לאיכות הסביבה לרבות תשלום כל האגרות ומינוי‬
‫מפקח בעל אישור הועדה הטכנית לפקח על עבודת בנייה באסבסט צמנט על חשבון‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫פרק ‪ 14‬מערכת גילוי וכיבוי אש‬
‫‪ 14.81‬דרישות כלליות‬
‫‪ 14.81.81‬תאור העבודה‬
‫במסגרת מכרז‪8‬חוזה זה – יספק הקבלן מערכת גילוי‪8‬כיבוי אש מושלמת – לרבות‪:‬‬
‫‪ .0‬אספקת‪ ,‬התקנת והפעלת תוספת ציוד אלקטרוני למרכזיית גילוי קיימת בשטח‪.‬‬
‫‪ .4‬אספקת כל ציוד גילוי וכיבוי אש‪.‬‬
‫‪ .0‬ביצוע כיבוי אש בלוחות חשמל‪.‬‬
‫‪ .2‬הקבלן יבצע תכנון מפורט של מערכת גילוי אש‪ .‬לצורך ביצוע התכנון יקבל הקבלן‬
‫דיסקט הכולל את שטח המבנה בתוכנת ‪ .AutoCAD‬התוכניות יבוצעו ע"י הקבלן‬
‫בתוכנה הנ"ל‪ .‬התכנון יהיה מפורט ויכלול מיקום מדויק של כל אביזרי הגילוי וכיבוי‬
‫אש‪ ,‬לרבות מיקום מדויק‪ ,‬מספר מוליכים חיווט‪ ,‬חיבורים בקצוות‪ ,‬ותזרים חד קווי‬
‫מפורט ברמה של מספור מהדקים בגלאים ויתר ציוד הגילוי‪ .‬הקבלן מתחייב‬
‫שהתכנון מתאים לדרישות מכון התקנים הישראלי‪ .‬התוכניות יוגשו לאישור‬
‫המזמין‪.‬‬
‫‪ .5‬ספק המערכת ייתן הסברים לקבלן החשמל לגבי אופן ביצוע ההתקנות אופן ביצוע‬
‫החיווט‪ ,‬הנחיות התקנת צנרת וכבלים‪ ,‬סוג כבלים‪ ,‬שילוט ומספור‪ ,‬דרישות לעמידה‬
‫בתקנות‪.‬‬
‫‪ .2‬ביצוע חיווט הכבלים השונים במרכזיית הגילוי אש ‪ -‬יבוצע ע"י ספק מערכת גילוי‬
‫אש‪.‬‬
‫‪ .6‬הפעלת המערכת תבוצע ע"י הספק ‪ -‬לאחר שבדק את אופן התקנתה ע"י קבלן‬
‫החשמל‪ ,‬ונתן הנחיות לתיקונים‪.‬‬
‫‪ .0‬השתתפות בבדיקות של מכון התקנים וכן בבדיקות המתכנן‪.‬‬
‫‪ .2‬שליחת פולס אל לוחות מיזוג אוויר ‪ -‬להפעלת כיבוי אש‪ ,‬ולהפסקת מ‪.‬א‪.‬‬
‫‪ 14.81.86‬עמידה בתקנים‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כל הציוד אשר יסופק ע"י הקבלן יתאים לדרישות מכון התקנים הישראלי‪.‬‬
‫אופן ההתקנה יתאים לדרישות מכון התקנים הישראלי‪.‬‬
‫בסיום העבודה – יזמין ספק מערכת גילוי אש את מכון התקנים לבדיקת המתקן ‪.‬‬
‫הספק מתחייב להעביר את המתקן בדיקת מכון התקנים הישראלי‪.‬‬
‫התשלום למכון התקנים כלול במחיר הגלאים ‪ ,‬והקבלן לא יקבל תשלום נוסף‪.‬‬
‫הציוד והעבודה יעמדו בכל התקנים והדרישות המפורטים במפרט הטכני המיוחד‪.‬‬
‫‪ 14.81.81‬אחריות הקבלן‬
‫הקבלן יתן אחריות לטיב הציוד המסופק על ידו לתקופה של שנתיים מתום העבודה‬
‫וקבלתה ע"י המזמין ואישורה ע"י מכון התקנים ‪ .‬במסגרת האחריות – יתקן או יחליף‬
‫הספק כל ציוד אשר אינו תקין – לרבות ביצוע הבדיקות באתר ‪ .‬כל המפורט לעיל – ללא‬
‫תשלום נוסף‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫‪ 14.81.84‬ספרות טכנית‬
‫הקבלן ימסור למזמין תיק מיתקן ב‪ 2 -‬העתקים הכולל‪:‬‬
‫‪ .4‬תוכנית ‪ AS - MADE‬ממוחשבת– הכוללות מיקום מדויק של האביזרים‬
‫בשטח‪ ,‬חיווט‪ ,‬מספור מעגלים‪ ,‬תוואי צנרת וסולמות‪ ,‬תזרים חד קווי‬
‫מפורט‪.‬‬
‫‪ .0‬הנחיות אחזקה‪.‬‬
‫‪ .2‬הנחיות לתיקון תקלות‪.‬‬
‫‪ .5‬פרטי ציוד ומספרים קטלוגיים‬
‫‪ .2‬קטלוגים של היצרן‪.‬‬
‫‪ .6‬נתונים טכניים והסבר על אופן פעולת המערכת‪.‬‬
‫עלות הספרות הטכנית והמתואר לעיל – כלולים במחיר האביזרים השונים וללא‬
‫תשלום נוסף‪.‬‬
‫‪ 14.81.80‬מלאי ציוד במחסני הקבלן‬
‫א‪ .‬הקבלן מתחייב להחזיק במחסניו ציוד וחלקי חילוף לכל אביזרים המסופקים על ידו‬
‫במסגרת מכרז‪8‬חוזה זה – לפחות ‪ 01%‬מהכמות המסופקת על ידו בשלבים שונים‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן מתחייב להחזיק מלאי ולספק ציוד וחלקי חילוף ‪ -‬לפחות ‪ 01‬שנים לאחר‬
‫סיום פרויקט זה‪.‬‬
‫‪137‬‬
‫מפרט מיוחד לגילוי אש‬
‫‪ 14.86‬מערכת כתובתית לגילוי וכיבוי אש‬
‫כללי‬
‫א‪ .‬כל ציוד הבסיסי יהיה מאושר על ידי לפחות ‪ 2‬מכוני בדיקה מוכרים מתוך‬
‫הרשימה המפורטת להלן‪ ,‬וזאת בנוסף לאישור מכון התקני הישראלי (מתי) (תקן‬
‫‪ ,UL‬ו –‪ FM‬מחייבים)‪.‬‬
‫ב‪ .‬הציוד יהיה זהה לציוד הקיים בלוחות בתחנת השאיבה על מנת לאפשר אחזקה‬
‫נוחה ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪UL UNDERWRITERS LABORATORIES USA‬‬
‫‪FM FACTORY MUTUAL USA‬‬
‫‪VSD VERBAND DER SACHVERSICHERER W.GERMANY‬‬
‫‪AFNOR ASSOCIATION FRANCAISE FRANCE DE‬‬
‫‪NORMALISATION‬‬
‫‪B.S BRITISH STANDARDS GREAT BRITAIN‬‬
‫‪F.O.C. FIRE OFFICES COMMITTEE GREAT BRITAIN‬‬
‫‪C.S.A. CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION CANADA‬‬
‫‪ULC UNDERWRITERS LABORATORIES CANADA‬‬
‫‪CNPP CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE‬‬
‫‪PROTECTION FRANCE‬‬
‫)‪1‬‬
‫)‪2‬‬
‫)‪3‬‬
‫)‪4‬‬
‫)‪5‬‬
‫)‪6‬‬
‫)‪7‬‬
‫)‪8‬‬
‫)‪9‬‬
‫ג‪ .‬הציוד וההתקנה יבוצעו על פי הסטנדרטים הרלוונטים המפורטים ב – ‪4110‬‬
‫‪ ,NFPA64,NFPA‬ובתקן הישראלי מס' ‪ 0441‬על כל חלקיו‪ .‬תיקני ‪FM, UL‬‬
‫ד‪ .‬המחירים יכללו בדיקה ואישור מכון התקנים וכן קבלת אישור מוקדם ו ‪8‬או בגמר‬
‫העבודה משרותי הכבאות‪.‬‬
‫ה‪ .‬לחברה המציעה יהיה ת"י ‪.4114‬‬
‫מערכת גלאים תהיה מבוססת על גלאים ירוקים – (ללא שימוש בחומר רדיואקטיבי)‪.‬‬
‫מסמכים ישימים‬
‫על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו‪ ,‬לצרף‪:‬‬
‫מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים‪.‬‬
‫ספר הוראות הפעלה‪ ,‬בדיקה‪ ,‬ניסוי ואחזקה‪.‬‬
‫תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות ה – ‪ UL‬והתקן הישראלי‪.‬‬
‫‪ 14.81‬גלאים‬
‫‪ 14.81.81‬גלאי אופטי אנלוגי ( ‪) TRUE - ALARM‬‬
‫הגלאי יהיה גלאי אנלוגי תקן ‪ UL – 420‬אשר יאפשר למערכת ביצוע בדיקת רגישות‪ ,‬תיקון‬
‫אוטומטי של הרגשות בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי עבודה‬
‫מתוכנתים כמו‪ :‬יום‪ 8‬לילה וכדומה‪.‬‬
‫הגלאי עובד על עיקרון של תא פוטו חשמלי‪ ,‬עם מקור קבוע של אלומת אור המופק מפוטו‬
‫דיודה‪.‬‬
‫הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן לעשן אפור‪.‬‬
‫הגלאי מצויד במנגנון עצמי המונע אזעקות סרק‪.‬‬
‫המעגל החשמלי של הגלאי מסוכך‪ ,‬על מנת למנוע הפרעות חשמליות כאשר מותקן בלוחות‬
‫מ"ג או בקרבת מוליכים חשמלאים‪.‬‬
‫הגלאי מוגן מפני הפרעות ‪ RFI‬העשויים להיגרם ממשדרים אשר עשויים להימצא במקום‪.‬‬
‫בסיס הגלאי יהיה מסוג ‪ ADDRESSABLE‬עם מנגנון לקביעת הכתובת לצורך זיהוי בלוח‪.‬‬
‫הגלאי מצויד במנגנון בדיקה עצמית‪ .‬בכל דקה באופן מחזורי מתבצעת סימולציה לגלאי‬
‫לוודא תקינותו בהתאם לדרישות ה – ‪.NFPA‬‬
‫לגלאי שבע רמות רגישות בתחום שבין ‪FOOT OF SMOKE OBSCURATION 1.4% - 0.6%‬‬
‫‪.PER‬‬
‫‪138‬‬
‫‪ 14.81.86‬גלאי חום וקצב עלית טמפרטורה אנלוגי (‪)TRUE ALARM‬‬
‫הגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של ‪ 56.4‬מעלות צלזיוס‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬יגיב הגלאי לעליית‬
‫טמפרטורה של ‪ 2.6‬מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה‬
‫אחת‪.‬‬
‫הגלאי נושא תו תקן ‪ .F.M‬ו – ‪.U.L 540‬‬
‫בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי מסוג יוניזציה ויהיה מסוג ‪ADDRESSABLE‬‬
‫‪ 14.81.81‬לחצן גילוי אש ממוען‬
‫הלחצן מסוג משיכה יהיה בצבע אדום עם ידית משיכה בצבע לבן עם משיכת הידית‬
‫כלפי המושך‪ ,‬תנעל הידית באופן שלא יאפשר החזרתה למקומה אלה בביצוע אתחול‬
‫ליחידה ‪ RESET. -‬ביצוע האתחול ליחידה יבוצע באמצעות מפתח מיוחד המתאים למנעול‬
‫המותקן בלחצן והינו חלק בלתי נפרד ממנו‪ .‬הלחצן כולל יחידת כתובת ‪.‬‬
‫‪ 14.81.84‬צופר התראה‬
‫הצופר יהיה צבוע בצבע אדום ומיועד למערכות גילוי אש‪ .‬הצופר יהיה בעל עוצמה של ‪DB‬‬
‫‪ 100‬במרחק ‪0‬מטר ממנו‪ .‬הצופר ישולב עם יחידת נצנץ בעוצמה של ‪ 62‬הבהובים לדקה‪.‬‬
‫צופר אזעקת אש חיצוני משולב עם נצנץ מוגן ‪ IP52‬עם טרמינלים נפרדים להפעלת צליל‬
‫ואור (יתוקן כך שלאחר השתקת הצופר‪ ,‬הנצנץ ימשיך לפועל וישמש להכנת כיתות‬
‫הכיבוי עד לאיפוס לשני סוגי הצופרים יהיו לפחות ‪ 4‬סוגים של צלילים‪ :‬אזעקה ופינוי‪.‬‬
‫‪ 14.81.80‬נורית סימון‬
‫תפעול במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי או על גביו במקרה שהגלאי מותקן בתוך‬
‫חדר סגור‪ ,‬ארון‪ ,‬חלל תקרה כפולה‪ ,‬לוח חשמל וכו'‪ ,‬מותקנת במעבר על מנת לאפשר‬
‫זיהוי מהיר של גלאי המזעיק‪.‬‬
‫הנורית תהבהב‪8‬תידלק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת מופעל‪.‬‬
‫הנורית תופעל בזרם נמוך‪ ,‬ללא מקור חיצוני ותכלול עדשה מגדילה אשר מאפשר לחזות‬
‫בהארתה בזוית רחבה וממרחק‪.‬‬
‫הנורית תהיה מסוג סטנדרטי וניתנת להחלפה במקרה הצורך‪.‬‬
‫הנורית תאפשר חיבור במקביל של גלאי אחד‪,‬שניים או יותר‪.‬‬
‫הנורית תהיה בצורה ובצבע מיוחדים ותכלול סימון אשר יאפשר זיהוי והבהרת היעוד‪.‬‬
‫הנורית תהיה מתוצרת יתר אביזרי המערכת‪ ,‬ותישא תו תקן ‪.UL‬‬
‫ בכל מקרה בו יותקן גלאי אש בחדר סגור ארון לוח חשמל בחלל תיקרה‬‫תלויה בחלל ריצפה וכו' תותקן מנורת סימון מבסיס גלאי‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫‪ 14.84‬מפרט מיוחד למערכת כיבוי אש בלוחות חשמל‬
‫‪ 14.84.81‬כללי‬
‫מערכת גילוי אש מיועדת להתריע במקרה של אש ועשן באזורים מוגדרים במקרה של‬
‫תקלה המערכת תתריע על תקלה מיד בצורה קולית וחזותית בלוח פיקוד הבקרה – אותה‬
‫מערכת מתריעה גם על תקלות בלוחות חשמל‪.‬‬
‫בלוחות חשמל שמעל ‪ 20‬אמפר יותקנו גלאי אש‪.‬‬
‫בלוחות חשמל שמעל ‪ 011‬אמפר‪ ,‬תותקן מערכת כיבוי אש אוטומטי‪.‬‬
‫מערכת כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל‬
‫מערכת הכיבוי תכלול מערכת גילוי ומיכלי כיבוי אש בלוחות חשמל שתפעל בשילוב עם‬
‫מערכת גילוי האש בבניין‪.‬‬
‫‪ 14.84.86‬תאור המערכת‬
‫המערכת כוללת גלאים שיחוברו בשיטת חיבור מצולב ‪ ,‬מיכל לגז כיבוי ‪ ,‬צנרת לזרימת‬
‫הגז ונחירי פיזור ותהיה מתוכננת לפי תקן‪ .N.F.P.A 04A :‬או ‪.N.F.P.A 04B‬‬
‫‪ 14.84.81‬אופן פעולת המערכת‬
‫המערכת תפעל באחת או יותר מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫על ידי פיקוד בלוח הבקרה עקב פעולת הגלאים בשיטת מוצלב – עם השהיית זמן‪.‬‬
‫על ידי הפעלה חשמלית באמצעות לחיץ ידני בהשהיית זמן (עפ"י דרישת המזמין)‪.‬‬
‫על ידי הפעלה מכנית ידנית ישירה של מיכל הכיבוי באמצעות מנוף המותקן על המיכל‪.‬‬
‫התרוקנות מיכל מגז תגרום להתראה חזותית וקולית בלוח הבקרה של מערכת גילוי‬
‫האש‪ ,‬וכן בשעון הלחץ על המיכל עצמו‪.‬‬
‫‪ 14.84.84‬מפרט טכני חומרים וביצוע‬
‫המערכת מיועדת לכיבוי אש אוטומטי בגז "ירוק" (‪) FM – 411‬מאושר על ידי הרשויות‬
‫שיפוזר לתוך הלוח על ידי נחירים שיותקנו בדופן עליונה של הלוח‪.‬‬
‫המערכת צריכה להיות מתוצרת חברה בעלת מוניטין וניסיון בשטח הגילוי והכיבוי‬
‫האוטומטי בגז‪.‬‬
‫כל הציוד‪ ,‬החומרים והחלקים מרכיבים את המערכת הכיבוי האוטומטי ישאו תו תקן‪.‬‬
‫מיכל הגז יהיה מחומרים לפי תקן ‪ .N.F.P.A 04A‬עם שעון לחץ קבוע ו"סולונואיד"‬
‫חשמלי שיפעל במתח ישר של ‪ 42‬וולט‪.‬‬
‫מנגנון ההפעלה החשמלי והחיווט המוליך אליו יהיה מבוקר ומוגן (שמירת קו) כנגד‬
‫קצר לאדמה או נתק‪ .‬כל תקלה מסוג זה תיתן מיד סימן חזותי וקולי בלוח הבקרה‪.‬‬
‫על ציוד הגילוי יחולו הדרישות הטכניות המופיעות במפרט טכני זה‪.‬‬
‫לפני הפעלת הכיבוי‪ ,‬על המערכת לנתק את החשמל במקומות ובזמן כפי שיקבעו על ידי‬
‫המזמין‪.‬‬
‫צנרת הגז עבור מכלים בגודל של למעלה מ ‪ 01 -‬ק"ג תהיה מסוג סקציול ‪ 21‬מגולוונת‬
‫הצנרת תהיה צבועה בצבע יסוד וצבע היכר אדום כולל חיבורים על פי תקן ‪.A.S.T.N ,001‬‬
‫או ‪ 564 8A‬בקטרים הנדרשים לפי תוכנית מחשב‪.‬‬
‫משקל הגז יקבע לפי נפח הלוח והחלל שמתחתיו‪ .‬הקבלן יציין בהצעתו את משקל הגז‬
‫המוצע על ידו‪.‬‬
‫קדיחת פתחים עבור הגלאים והנחירים בתקרת לוח חשמל תבוצע על ידי קבלן מערכת‬
‫גילוי האש בתיאום עם יצרן הלוח‪.‬‬
‫‪ 14.84.80‬תכנון המערכת‬
‫הקבלן יגיש כחלק מהצעתו תכניות עבודה וחישובים הכוללים חישובי זרימה בהתאם‬
‫לתקן או פתרון אחר כפי שמפורט על ידי יצרן הציוד‪ .‬על הקבלן לציין בהצעתו את סוג‬
‫הגז המוצע ולצרף אישורים של מוסדות מוכרים‪ .‬הקבלן יצרף להצעה קטלוגים עם פירוט‬
‫הציוד המוצע על ידו‪.‬לפני ביצוע העבודה – באחריות הקבלן לבצע תכנון באמצעות מחשב‬
‫(תוכנה לכיבוי אש החברה ספקית הציוד)‪ .‬בין יתר הנתונים שיחושבו ע"י התוכנה יהיו –‬
‫קוטר הצינורות‪ ,‬כמות גז נדרשת‪ ,‬כמות נחירים‪ ,‬תרשים עם מיקום מיכל ותוואי צנרת‪,‬‬
‫וכמובן התאמה לזמן הכיבוי כנדרש עפ"י תקן‪.‬‬
‫יש להשתמש בגז ‪. FM411‬‬
‫חישובי כמויות הגז הדרושים לכל מ"ק הם ‪ 1.2 :‬ק"ג גז לכל מ"ק‪.‬‬
‫‪140‬‬
‫‪ 14.84.82‬אחזקה ושירות‬
‫על המציע להוכיח כי הינו בעל האמצעים הדרושים למילוי חוזר של מיכלי הגז אותם הוא‬
‫מציע‪ ,‬תוך ‪ 20‬שעות מהרגע הודעת המזמין‪.‬‬
‫במקומות בהם קיימות תעלות ומעברים מתחת ללוח יש לדאוג לסגירתם באמצעות‬
‫יריעות לחסימת אש אחרת יש לחשב את נפח התעלות בעת בחירת גודל בלון הגז ‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לשנת אחריות אחת‪.‬‬
‫עם גמר העבודה ימציא הקבלן אישור ממכון התקנים‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫פרק ‪ 00‬צנרת פלדה ואביזריה במכון השאיבה‬
‫‪ 00.81‬כללי‬
‫הצנרת בשלמותה תתאים ללחץ של ‪ 02‬אטמוספירות‪.‬‬
‫‪ 00.86‬צינורות הפלדה‬
‫צינורות סניקה של יחידות שאיבה ומניפולד במשטח אביזרים יהיו עשויים צינורות בקוטר‬
‫"‪ 0" - 41‬יהיו בעובי דופן "¼‪ ,‬בקוטר "‪ 2" -2‬בע‪.‬ד‪ ,0802 " .‬צינורות קטנים מ‪ 4"-‬יהיו ‪.21‬‬
‫‪ . SCH‬כל הצינורות המיועדות להולכת שפכים יהיו מגולוונים באבץ חם לפי ת"י ‪200‬‬
‫וצבועים מבחוץ כמפורט במפרט הטכני ‪.‬‬
‫הצינורות שטמונים בקרקע יהיו עם מלט פנימי "קל‪-‬קוט" ועטיפה חיצונית מפוליאתילן‬
‫שחול דרג ‪ 0‬תוצרת "מזרח תיכון" או ש‪.‬ע‪.‬‬
‫‪ 00.81‬חיבורי צנרת‬
‫כל חיבורי צנרת בעלי קטרים מעל "‪ 0‬באמצעות ריתוכים‪ ,‬אוגנים או מצמדים‪.‬‬
‫צינורות קטנים מ‪ 4" -‬כולל יחוברו באמצעות הברגה‪ .‬הברגים יהיו מצופים קדמיום‪.‬‬
‫האוגנים יתאימו לתקן ‪ ISO PN 02‬ורק אם אביזרים מסוימים יבואו עם אגנים לפי תקן‬
‫אחר‪ ,‬יהיה על הקבלן להתאים האוגנים הנגדיים לתקן האביזר‪ .‬לא תשולם שום תוספת‬
‫מחיר על התאמת האוגנים או מחבר לאוגן לתקן אחר לפי תקן האביזר‪.‬‬
‫המצמדים יהיו עשויים פלדה ‪ ST - 06.4‬עם ציפוי רילסן ואטם ‪. E. P. D .M‬‬
‫‪ 00.80.1‬קונזולות‪ ,‬מתלים וכו'‬
‫הצנרת תוצמד לקירות‪ ,‬תקרה‪ ,‬מבני קונסטרוקציה אחרים וכו' באמצעות קונזולות‪,‬‬
‫מזחלות‪ ,‬חבקים וכו' מיוצרים חרושתית דוגמת תוצרת ‪ "UNISTRUT‬או ש‪.‬ע‪ .‬כל‬
‫הקונזולות‪ ,‬חבקים וכו' יהיו מפלדה מצופים קדמיום‪ .‬במידה ויידרש הקונזולות יצבעו‬
‫במערך צבועים אפוקסי בגוון לפי דרישת המהנדס‪ .‬שטח המגע בין הצינור והחבק או‬
‫הקונזולה‪ ,‬ייעטף ברפידת גומי עשויה ‪ .EPDM‬הקבלן יתאים את סוג הקונזולה ואפן‬
‫ההרכבה‪ :‬צמודה לקיר‪ ,‬ניצבת‪ ,‬תלויה לתקרה וכו'‪.‬‬
‫לפני הרכבת הקונזולות‪ ,‬חבקים וכו'‪ ,‬יובאו דוגמאות מכל סוג ומין‪ ,‬לאישור המפקח‪ .‬רק‬
‫לאחר אישור המפקח לגבי סוג הקונזולה‪ ,‬אופן השימוש‪ ,‬מיקום וכו'‪ ,‬תבוצע עבודת התקנת‬
‫הקונזולות‪.‬‬
‫עבור אספקת והתקנת הקונזולות וכל הנאמר בפרק זה‪ ,‬לא ישולם בנפרד והעלויות עבור‬
‫הנ"ל יהיו כלולות במחירי היחידה השונים להנחת הצינורות‪.‬‬
‫‪ 00.80.6‬ריתוך הצינורות‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫כל הריתוכים יבוצעו ביד לפי שיטת הריתוך של קשת מתכתית מוגנת‪ .‬פרט נוהל הריתוך‪,‬‬
‫כלומר‪ ,‬מספר המחזורים בתפר‪ ,‬קוטר האלקטרודה בכל מחזור‪ ,‬עוצמת הזרם והמתח‬
‫וכיוון הריתוך (כלפי מעלה ו‪8‬או מטה) יהיו לפי הוראות נוהל ריתוכים מאושר‪.‬‬
‫אין להשתמש במכונת ריתוך עם שתי יציאות‪ .‬כל רתך יעבוד במכונת ריתוך נפרדת‪.‬‬
‫כל הכלים והציוד לריתוך יהיו מטיפוס שאושר ע"י המהנדס ויוחזקו ע"י הקבלן במצב‬
‫תקין וראוי לשימוש‪ .‬מהדקי הארקה המחוברים יהיו כאלה שלא יפגמו בפלדת הצינור‪.‬‬
‫השימוש באלקטרודות ממין מסוים יהיו טעונים אישור המהנדס בכל מקרה ומקרה‪.‬‬
‫האלקטרודות תאוחסנה עד לשימוש בהן במיכלי האריזה המקוריים הסגורים באופן אשר‬
‫ימנע ספיגת רטיבות ופגיעה מכנית בעטיפתן‪ .‬אלקטרודות במיכלים שנפתחו‪ ,‬תוגנה נגד‬
‫רטיבות‪ .‬אלקטרודות אשר ניזוקו או נרטבו או אשר טיבן נפגם באופן אחר‪ ,‬תפסלנה‪.‬‬
‫האלקטרודות שנפסלו‪ ,‬יסולקו מן האתר מיד עם דרישת המהנדס לעשות כן‪.‬‬
‫ב‪ .‬עבודות הכנה לריתוך צינורות‬
‫קצות הצינורות יבדקו לפני ריתוכם לשלמותם ולצורתם העגולה הנכונה וכל הפגמים‬
‫יתוקנו לשביעות רצונו של המהנדס‪.‬‬
‫את קצות הצינורות העומדים לריתוך‪ ,‬יש לנקות היטב מכל לכלוך‪ ,‬שמן‪ ,‬שיירי צבע‬
‫ואספלט ומכל חומר זר אחר העלול להשפיע לרעה על טיב הריתוך‪ .‬שיירי צבע ושמן יש‬
‫להסיר בנפט או בנזין‪.‬‬
‫הריתוכים יהיו במישור ניצב לציר הצינור‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫ג‪ .‬ביצוע הריתוכים‬
‫הריתוכים יבוצעו בסיבוב (כשהצינורות מסובבים בשעת הריתוך) או במצב קבוע‬
‫(כשהצינורות עומדים קבועים במקום בשעת הריתוך)‪ .‬הריתוך בסיבוב יורשה רק בתנאי‬
‫שתובטח שמירה על התאמת הצינורות ע"י סידור מתאים של אדנים וגלגלים המאפשר‬
‫תמיכה וסיבוב יחד של שני הצינורות או יותר‪ .‬ריתוך במצב קבוע יבוצע כשהצינורות‬
‫נתמכים באופן כזה שמאפשר השלמת תפר הריתוך לכל היקפו‪.‬‬
‫מחזור השורש (מחזור הריתוך הראשון) יבוצע בשני מצבים‪ ,‬כאשר הצינורות עומדים‬
‫קבועים במקומם‪ .‬יש למעט ככל האפשר בהזזת הצינורות עד להשלמת מחזור השורש כולו‪.‬‬
‫אחרי השלמת כל מחזור ומחזור‪ ,‬יש לנקות את התפר היטב מכל חלודה‪ ,‬סייגים‪ ,‬קשקשים‬
‫ולכלוך‪ ,‬כמו כן ינוקו כנ"ל המקומות בהם מחליפים את האלקטרודות‪ .‬את הניקוי אפשר‬
‫לעשות ביד‪ ,‬בעזרת פטיש ריתוך ומברשת פלדה ובלבד שניקוי יבוצע כנדרש לעיל עד למתכת‬
‫בריאה ונקייה‪.‬‬
‫עובי מחזורי המילוי הראשון יהיה בערך ‪ 0‬עד ‪ 0.5‬מ"מ ובהמשך בכפיפות להוראת נוהל‬
‫ריתוך מאושר‪ .‬גב התפר יבלוט בפני הצינור לא פחות מ‪ 0.1 -‬מ"מ ולא יותר מ‪ 0.5 -‬מ"מ‪.‬‬
‫רוחב המחזור העליון יהיה בערך ‪ 2‬מ"מ יותר גדול מרוחב הנעיץ שלפני הריתוך‪ .‬כל חומר‬
‫ריתוך יותר היטב עם המתכת היסודית עם המחזורים הקודמים‪ .‬את התפר הגמור יש‬
‫לנקות היטב במברשת פלדה‪.‬‬
‫אין להתחיל בשני מחזורים באותו מקום‪ .‬בעת ביצוע הריתוך בסיבוב‪ ,‬יהיה לוע הריתוך‬
‫תמיד בגב הצינור או קרוב אליו‪.‬‬
‫ד‪ .‬עבודות ריתוך שונות‬
‫טיב ריתוך האגנים לצינורות יהיה בהתאם לנאמר בסעיף על ריתוך צינורות‪ .‬בריתוך אגנים‬
‫מתלבשים ((‪ ,ON-SLIP‬ירתך הקבלן נוסף לריתוך חיצוני‪ ,‬גם ריתוך פנימי בתור פתח האגן‪.‬‬
‫אגנים בעלי צוואר ריתוך‪ ,‬ירותכו לצינרות למפורט לעיל "ריתוך צינורות"‪ ,‬תוך התאמה‬
‫מדויקת ומרכזית של האוגן כלפי הצינור‪ .‬בריתוך האגנים יש להבטיח כי שטחי האטימה‬
‫מחומר ריתוך או מכל פגיעה אחרת העלולה לקלקל את שטחי האטימה‪ ,‬כגון טיפות התזה‪,‬‬
‫לכלוך וכו'‪ .‬יש לתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה מוחלטת של האגנים‪.‬‬
‫ספחים מוכנים כגון זויות וכו'‪ ,‬ורותכו ע"י ריתוכים ישרים כמפורט לעיל "ריתוך צינורות"‪,‬‬
‫תוך הקפדה על התאמה מדויקת ועל מצבו הנכון של הספח‪.‬‬
‫‪ 01%‬מהריתוכים יבדקו בדיקה רדיוגרפית ע"י מכון התקנים או מכון אחר מוסמך אשר‬
‫יאושר ע"י המפקח‪ .‬בדיקה זו תהיה כלולה במחיר היחידה של הנחת הצינור ולא ישולם‬
‫עבורה בנפרד‪.‬‬
‫במקרה ובדיקה ראשונית זו לא תיתן תוצאות משביעות רצון‪ ,‬יערוך המהנדס בדיקות‬
‫רדיוגרפיות נוספות או דסטרוקטיביות‪.‬‬
‫בנוסף לנ"ל‪ ,‬המפקח יפקח באופן מתמיד על ביצוע עבודות הריתוך‪ .‬המפקח יהיה רשאי על‬
‫סמך בדיקותיו ושיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬לפסול ריתוכים לקבוע אופן ביצוע ריתוכים‪ ,‬להפסיק‬
‫עבודת רתכים לא מקצועיים‪ ,‬לדרוש בדיקות ריתוכים ולהורות על כל פעולה שיש‬
‫לעשותה‪8‬להימנע ממנה בקשר לריתוך הצינורות‪.‬‬
‫כל ההוצאות שעשויות להיגרם לקבלן כתוצאה מפיקוח על עבודות הריתוך‪ ,‬יהיה על חשבון‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫כל הבדיקות הרדיוגרפיות‪ ,‬התיקונים ובדיקות נוספות יהיו על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫ה‪ .‬הדרישות לטיב הריתוכים בבדיקות רדיוגרפיות‬
‫הריתוכים יבדקו לפי סטנדרט ‪ AWWA‬לצנרת מים וביוב ‪.‬‬
‫הפגמים העלולים להופיע בריתוכים הם‪:‬‬
‫‪ .4‬מובלעות סייגים‪.‬‬
‫‪ .0‬חוסר חדירה וחוסר היתוך‪.‬‬
‫‪ .2‬נקבוביות או בועות גז‪.‬‬
‫‪ .0‬שריפה‪.‬‬
‫חוסר חדירה וחוסר היתוך מותרים במקרים הבאים‪:‬‬
‫* אורכו של כל פגם מהסוג הזה לא יעלה על ‪ 05‬מ"מ‪.‬‬
‫* אורכם הכללי של כל הפגמים מהסוג הזה בקטע שאורכו ‪ 41‬ס"מ‪ ,‬לא יעלה על ‪ 05‬מ"מ‪.‬‬
‫* המרחק בין פגמים בודדים יהיה לפחות ‪ 01‬ס"מ‪.‬‬
‫בכל מקרה שהריתוך אינו עומד בתנאים הנ"ל‪ ,‬יש לחתוך את הריתוך ולבצע מחדש‪.‬‬
‫שאר הפגמים מותרים בתנאים מסויימים וניתן לתקנם‪ .‬התיקונים ייעשו בהתאם להוראות‬
‫המהנדס‪ .‬סדקים אינם מותרים בשום מקרה‪.‬‬
‫‪143‬‬
‫ו‪ .‬התקנת האביזרים‬
‫לפני התקנתם יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך שחדר לתוכם‪.‬‬
‫במיוחד יש לנקות את שטחי האטימה‪.‬‬
‫בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים‪ .‬ההתאמה בין האביזרים‬
‫לבין הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת‪ .‬לא תורשה התאמה ע"י מתיחות ברגים‬
‫בכוח או בכל דרך שתגרום למאמצים פנימיים באביזרים‪ ,‬באגנים או בצינורות ‪.‬‬
‫ריתוך האגנים לצינורות יבוצע בהתאם למפורט למעלה‪ .‬האגנים יסודרו כך שחוריהם יהיו‬
‫סימטריים לגבי ציר אנכי העובר בתוך הצינור‪ .‬לפני ההתקנה ינוקו שטחי האטימה מכל‬
‫לכלוך וחומר אשר עלול לגרוע מאטימות החיבור‪.‬‬
‫טיב הברגים ותוצרתם יהיו טעונים אישור המהנדס‪ .‬הברגים יהיו מצופים קדמיום‪ .‬יש‬
‫להשתמש אך ורק בברגים בקוטר הנכון‪ .‬אורך הברגים לכל מגוף יהיה אחיד ומספיק כדי‬
‫להבטיח שלאחר סגירתם‪ ,‬יבלוט קצה הבורג מהאום בשיעור של חוט תבריג אחד לפחות‪,‬‬
‫אך לא יותר מ‪ 0 -‬חוטים‪ .‬מתיחת הברגים תיעשה במצולב ותהיה הדרגתית ואחידה‪.‬‬
‫לאטימה בין האגנים ישמש אוטם אחד בלבד‪ .‬אם לא תקבע דרישה אחרת‪ ,‬יהיו האטמים‬
‫מהטיפוס הטבעתי‪ ,‬כלומר היקפם החיצוני יגיע עד לחורי הברגים וקוטרם הפנימי יהיה‬
‫זהה לקוטר הפנימי של הצינור‪ .‬האטמים יהיו מייצור חרושתי ויתאימו לטמפרטורת מים‬
‫עד ‪ 041‬מעלות צלסיוס‪ .‬אסור בהחלט לחתוך את האטמים ע"י מכות פטיש על גבי האוגן‪.‬‬
‫בעת ההרכבה יהיו האטמים נקיים בהחלט‪ .‬אין להשתמש באטם אלא פעם אחת בלבד‪.‬‬
‫ז‪ .‬מחירי היחידה לצינורות ייכללו את כל העבודות וחומרי עזר לקבלת צינור מושלם‪ ,‬מותקן‬
‫במקומו‪ ,‬לרבות ריתוך‪ ,‬צביעה‪ ,‬חבקים‪ ,‬חיזוקים וקונזולות שאינם מפורטים בכתב‬
‫הכמויות‪ ,‬בדיקות לחץ‪ ,‬בדיקה רדיוגרפית של ‪ 01%‬מהריתוכים וכו'‪ .‬עבור ספחים‬
‫בצינורות‪ ,‬מ ‪ 0" -‬ומעלה ישולם בנפרד‪ .‬ספחים לצינורות מ ‪ 4" -‬ומטה ייכללו במחיר‬
‫התקנת הצינורות ולא ישולמו בנפרד‪.‬‬
‫‪ 00.80.1‬אביזרים‬
‫דרישות טכניות לאביזרי בקרה‬
‫גוף יצקת לפי ‪ISO – PN‬‬
‫‬‫ ציפוי פנימי אמיל או רילסן‬‫אוטם ‪EPDM‬‬
‫‬‫ מדף נירוסטה‬‫ ציפוי חיצוני אפוקסי קלוי בתנור חרושתי בעובי כולל ‪211‬‬‫מיקרון או רילסן‪.‬‬
‫ ברגים מגולוונים כמפורט בסעיף ‪ 212.05‬או מצופים קדמיום‬‫לפי אשור המתכנן ‪.‬‬
‫א‪ .‬שסתומי אויר‬
‫הקבלן יספק וירכיב על צנרת הסניקה שסתומי אויר משולבים דגם "סער"‬
‫וקינטיים דגם ‪ K-020‬לביוב דוגמת תוצרת א‪.‬ר‪.‬י או ש‪.‬ע‪ .‬שיאושר ע"י המפקח‪ .‬השסתום‬
‫יכלול ברז שטיפה וניקוי וצינורות להרחקת הנוזלים המותזים מהשסתום בחזרה לבור‬
‫השאיבה‪ .‬הצינורות יהיו עשויים צנרת פוליאתילן מצולב עם ספחים פלסאון מכניים בקוטר‬
‫‪ 51‬מ"מ דרג ‪.02‬‬
‫מתחת לשסתומים יותקנו מגופים כדוריים "‪ Ø4‬לניתוק השסתומים מהקו הראשי‪,‬‬
‫המגופים יהיו תוצרת "שגיב" או ש‪.‬ע‪. .‬‬
‫‪D-020‬‬
‫ב‪ .‬מנומטר‬
‫הקבלן יספק וירכיב מנומטרים לציון לחצי הסניקה‪ .‬המנומטרים יתאימו לשפכים ויסופקו‬
‫עם דיאפרגמה רחובה עשויה נירוסטה ‪ 316L‬אטומה דוגמת תוצרת ‪ Nuova Fima‬או ש‪.‬ע‪.‬‬
‫מאושר‪ .‬המנומטר יהיה בעל חיבור תחתי‪ ,‬לוח השנתות יהיה בקוטר ‪ 011 021-‬מ"מ בעל‬
‫מחוג מרכזי ויסומן בק"ג‪8‬סמ"ר בתחום ‪ 1‬עד ‪ 02‬ק"ג‪8‬סמ"ר או ‪ + 5 ÷ 0-‬ק"ג‪ 8‬סמ"ר‪,‬‬
‫בהתאם לסעיפי כתב הכמויות‪ .‬המנומטרים יתאימו לתנאים של היווצרות לחץ שלילי‬
‫במערכות‪ .‬כמו כן המנומטרים יסופקו עם מילוי גליצרין‪ .‬המנומטר יורכב על צינור מגולוון‬
‫בקוטר "‪ 084‬עם ברז מנומטרי או מגוף כדורי לפי המלצות יצרן המנומטרים‪.‬‬
‫ג‪ .‬מגופים‬
‫‪144‬‬
‫מגופים שיורכבו על צנרת הלחץ יהיו מגופים מיציקת ברזל מטיפוס "מגופי טריז"‬
‫המתאימים לתקן ישראלי מס' ‪ 20‬דוגמת תוצרת "הכוכב" דגם ‪ 0500‬עם ציפוי רילסן וטריז‬
‫מגופר ‪ EPDM‬עם גלגל פתיחה להפעלה ידנית או שווה ערך ובקטרים גדולים לפי פירוט‬
‫בסעיפי כתב הכמויות המגופים יהיו מתוצרת ‪ AVK‬או ש‪ .‬ע‪ ..‬המגופים יתאימו ללחץ ‪02‬‬
‫אטמוספרות ‪.‬‬
‫ד‪ .‬שסתום אל‪-‬חוזר‬
‫בתחנת השאיבה יותקנו שסתומים אל חוזרים מטיפוס מדף‪ ,‬דוגמת תוצרת א‪.‬ר‪.‬י‪ .‬דגם ‪121‬‬
‫ ‪ NR‬או שווה ערך מאושר‪ .‬השסתום יהיה בנוי ממדף אוטם‪ ,‬ציר המדף‪ ,‬בית המדף‪ ,‬פתח‬‫ביקורת ומכסה לפתח ביקורת המתאימים ללחץ עבודה ‪ 01‬אטמ' ללחץ בדיקה ‪ 02‬אטמ'‪.‬‬
‫גוף השסתום והמדף האוטם יהיה עשוי יצקת ברזל‪ .‬בתחתית הגוף תהיה תושבת להשענת‬
‫השסתום‪ .‬התושבת ושטחי המגע במדף ובגוף יהיו עשויים ברונזה‪ .‬המדף יותקן עם ציר‬
‫בולט עשוי מנירוסטה‪ .‬בציר הבולט יותקן תותב אוטם מאיכות מעולה שימנע כל נזילה‪.‬‬
‫הציר יהיה מתאים להרכבת זרוע עם משקולות‪ ,‬מפסק גבול‪ ,‬קפיץ וכו' מידת הבליטה‬
‫תהיה לפחות ‪ 05‬ס"מ‪ .‬בית המדף יהיה עשוי יצקת ברזל ובתוכו שקע מתאים להכנסת‬
‫המדף בצורה שלא תיווצר כל הפרעה לזרימה‪ .‬פתח ביקורת יותקן מעל המדף‪ ,‬גודל הפתח‬
‫יתאים להוצאת המדף בשלמותו מתוך השסתום‪ ,‬הפתח יהיה סגור ע"י מכסה מיציקת‬
‫ברזל המחובר בברגים לגוף השסתום‪ .‬השסתום יצופה בביהח"ר במערכת אפוקסי או‬
‫אחרת העמידה כנגד קורוזיה כפי שיאושר ע"י המהנדס‪.‬‬
‫ה‪ .‬ספחים‬
‫הספחים יהיו אך ורק מייצור חרושתי בעובי דופן סטנדרטי כעובי הצינור "¼ או" ‪0802‬‬
‫בהתאם‪ .‬בשום אופן לא יורשה ייצור ספחים עשויים סגמנטים‪ .‬הספחים יהיו מצופים פנים‬
‫וחוץ כמו הצינורות‪.‬‬
‫ו‪ .‬בדיקות לחץ‬
‫כל מערכת הצנרת בתחנה תבדק בדיקת לחץ ב‪ 04 -‬אטמ'‪ .‬לאחר שטיפת המערכת‪ ,‬ניקויה‬
‫והוצאת גופים זרים וכו' בצנרת יועלה הלחץ במערכת עד ‪ 04‬אטמ' וישמר במשך ‪ 2‬שעות‪.‬‬
‫מדידת הלחץ‪ ,‬לרבות אספקת המיים ואביזרים לחסימת פתחים וכו'‪ ,‬תהיה כלולה במחירי‬
‫היחידה השונים ולא ישולם עבורה בנפרד‪.‬‬
‫ז‪ .‬היקף אספקה והתקנה‬
‫מחירי היחידה לחלקי הצנרת‪ ,‬כמפורט בכתב הכמויות והמחירים‪ ,‬יכללו אספקה‪ :‬חיתוכים‬
‫וריתוכים (כולל אלכסוניים) וריתוך חדירה‪ ,‬צנרת בקטעים קצרים‪ ,‬התאמות‪ ,‬חיבורים‪,‬‬
‫הרכבה‪ ,‬ברגים‪ ,‬אטמים‪ ,‬חומרי עזר ולווי‪ ,‬תמיכות‪ ,‬חבקים‪ ,‬שרוולים במעבר קירות‬
‫וריצפות צביעה וציפוי מגן‪ ,‬בדיקות ‪ ,‬הכל בשלמות‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫פרק ‪ 08‬אספקה והתקנת ציוד אלקטרו מכני‬
‫‪08.81‬‬
‫הוראות כלליות‬
‫‪ 08.81.1‬התחייבויות‬
‫עם הצעתו יגיש הקבלן את כל התכניות‪ ,‬המפרטים‪ ,‬תאורים טכניים והחישובים‬
‫הנדרשים‪ ,‬כמפורט להלן‪ .‬יחד עם הצעתו‪ ,‬יגיש הקבלן מכתב התחייבות מאת יצרן‪8‬ני‬
‫הציוד המוצע‪8‬ים על ידו‪.‬‬
‫המכתב יכלול התחייבות ואישור היצרן‪8‬ים לגבי התאמת הציוד וביצועיו לכל הנדרש‬
‫במפרטים‪ ,‬הן מבחינה מכנית והן מבחינה תהליכית‪ ,‬התחייבות לגבוי הקבלן למשך כל‬
‫תקופת האחריות לציוד האלקטרו‪ -‬מכני שמשכה ‪ 0‬שנים‪ ,‬כולל גבוי מכני‪ ,‬טכני‪,‬‬
‫תהליכי ואספקת חלפים‪ .‬המזמין יהיה רשאי לא לדון בהצעה אליה לא צורף מכתב‬
‫התחייבות מאת היצרן‪8‬ים כאמור לעיל‪.‬‬
‫לגבי תקופת הבדק‪ ,‬הקבלן יפעל לפי החוזה והמפרט המיוחד‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬אחריות ספקי הציוד לשנה תחל מיום מסירת המתקן לתאגיד‬
‫‪ 08.81.6‬הציוד המוצע‬
‫הציוד שיאושר יהיה ציוד עם ניסיון מוכח במכוני שאיבה דומים במשך ‪ 0‬שנים‬
‫לפחות ואשר לספק הציוד יש נציגות בארץ של ‪ 1‬שנים לפחות‪.‬‬
‫‪ 08.81.1‬מעורבות יצרני ציוד‬
‫יצרן הציוד יהיה מעורב באופן ישיר בהליכי הספקת הציוד המיוצר על ידו‪ ,‬הרכבתו‬
‫והפעלתו‪ ,‬ויתן למזמין ליווי טכני ומקצועי ככל שיידרש לכך על ידי המזמין‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ישלח יצרן הציוד נציג מטעמו לאתר ביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬וזאת על מנת לפקח על הרכבת הציוד מתוצרתו‪ .‬בסיום העבודה יאשר נציג‬
‫הספקים‪ /‬יצרנים‪ ,‬כי ההרכבה בוצעה באופן תקין ולשביעות רצונו המלא ובאופן‬
‫שיאפשר פעילות תקינה של הציוד ביחד עם שאר רכיבי המתקן אישור יצרני‪.‬‬
‫‪ 08.81.4‬תכניות העמדה והרכבה מפורטות לכל מערך ציוד בנפרד‬
‫לא יאוחר מתום ‪ 05‬ימים מיום אישור הציוד ע"י המתכנן‪ ,‬יגיש הקבלן לאישור המזמין‬
‫שני סטים של מערכות תכניות העמדה והרכבה מפורטות כלהלן‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫תכנית העמדה מפורטת‪ ,‬כולל איתור מדויק של כל יחידות הציוד על רקע תכניות‬
‫הנדסה אזרחית שימסרו לקבלן מאת המזמין‪ ,‬ע"ג דיסקט עם קובץ "אוטוקד "‪.‬‬
‫תכניות בסיסי הציוד המתאימים לציוד המוצע ‪.‬‬
‫תכניות הרכבה מפורטות כולל כל פרטי העיגון של הציוד ‪.‬‬
‫חתכים מפורטים של צנרת וספחים המתאימים לציוד המוצע ‪.‬‬
‫תכניות החיבורים החשמליים פיקוד ובקרה ומהלך כבלי החשמל‪.‬‬
‫המזמין יבדוק את תכניות העבודה שהגיש לו הקבלן ויחזירן אליו תוך ‪ 05‬יום מהגשתן‬
‫עם אישורו או עם דרישה לשינויים הנראים לו נחוצים והקבלן יתקן את התכניות‬
‫ויגישן לאישור מחדש תוך ‪ 01‬ימים‪.‬‬
‫גם לאחר ועל אף אישור התכניות ע"י המזמין הקבלן יהיה אחראי לפעולה התקינה של‬
‫המערכת‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫‪ 08.81.0‬טיב החומרים והייצור‬
‫הציוד יתאים לעבודה במתקני ביוב בתנאים קשים‪ ,‬הן בפעולה רצופה והן בפעולה‬
‫לסירוגין‪ .‬תנתן עדיפות לציוד אשר הוכיח את עצמו במשך חמש שנים לפחות בפעולה‬
‫משביעת רצון בתנאים דומים‪.‬‬
‫כל החלקים הדרושים להחלפה או טיפול תקופתי יהיו נוחים לגישה תוך צורך מינימלי‬
‫בפירוק המתקן‪ .‬כל יחידות הציוד הזהות תהיינה ניתנות להחלפה ביניהן‪ ,‬הן כיחידה‬
‫שלמה והן בחלקים המרכיבים אותן‪.‬‬
‫כל העבודה תבוצע ותושלם באורח מקצועי מעולה בהתאם למיטב הנוהג החדיש‬
‫המקובל בייצור ציוד ממין משובח‪ ,‬על אף כל החסרה או המעטה בדרישות המפרט‪.‬‬
‫כל החומרים המשמשים בייצור הציוד ובהתקנתו יתאימו מכל הבחינות להוצאה‬
‫האחרונה של התקנים הישראליים‪ ,‬התקן הבריטי או האמריקאי‪ .‬באין תקן מוזכר‬
‫כנ"ל במפרט המיוחד יציין הקבלן ברשימת הנספחים את התקן שלפיו הוא עומד לספק‬
‫את הציוד הנדון‪.‬‬
‫כאשר הקבלן מציע לספק ציוד כלשהו לפי תקן שונה מזה שמוזכר במפרט יהיה טיב‬
‫הציוד שווה לזה שמתואר בתקן שבמפרט או עולה עליו‪ .‬במקרה כזה יצורפו להצעה‬
‫שני עותקים של אותו תקן‪.‬‬
‫קבלת הצעה המבוססת על תקנים כאלה פירושה רק הסכמתו הכללית של המזמין‬
‫לשימוש בתקנים אלה אך לא יהיה בה כדי לחייב את המזמין לאשר כל תקן שיימצא‬
‫נחות מהתקן המקורי שאותו הוא בא להחליף‪ .‬המזמין יהיה רשאי לפסול כל חומר‪,‬‬
‫חלק או עבודה אשר יפלו בטיבם מדרישות התקן המקורי המוזכר במפרט ועל הקבלן‬
‫יהיה לתקן כל ליקוי הנובע מכך על חשבונו הוא‪.‬‬
‫כל הציוד והחומרים יהיו מהטובים ביותר שאפשר להשיגם לשמוש לו הם מיועדים‪,‬‬
‫מבחינת החוזק‪ ,‬הגמישות ‪ ,‬הקיים‪ ,‬ההתנגדות לקורוזיה וכו' בהתחשב במיטב הנוהג‬
‫ההנדסי המקובל‪ .‬החומרים שייבחרו יתאימו בדרך כלל לדרישות המפורטות להלן‬
‫והתיאום המדויק טעון אישור המפקח‪ .‬אחרי קבלת הצעתו יגיש הקבלן למפקח כאשר‬
‫ובמידה והלה ידרוש זאת‪ ,‬תעודות המראות את תוצאות הבדיקות שנעשו בחומרים‬
‫המיועדים לשמש בייצור הציוד‪ .‬כל הבדיקות האלה ייעשו על חשבון הקבלן‪ .‬נוסף לכך‬
‫יהיה המפקח רשאי ליטול דוגמות של חומרים המיועדים לשימוש בציוד ולערוך בהן‬
‫בדיקות כפי שימצא לנחוץ‪ ,‬וזאת על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫כל החלקים הטבולים הנעים וכן הפינים והכושים של חלקים אלה וחלקים אחרים‬
‫הבאים במגע איתם יהיו ממתכת בלתי מחלידה‪ ,‬וחלקים כאלה אשר יופיעו בהם‬
‫סימנים של שיתוך (קורוזיה) תוך תקופת הבדק יחליפם הקבלן על חשובנו בחלקים‬
‫מחומר בלתי מחליד מתאים‪ .‬בבחירת סוגי המתכות השונים יוקפד על כך שהשפעת‬
‫השיתוך הדו מתכתי תוקטן ככל האפשר‪ .‬האמור לעיל יחול גם על חלקים החשופים‬
‫למזג האויר‪.‬‬
‫כל היציקות יהיו בעלות מבנה גרעיני צפוף‪ ,‬מוצקות וחלקות ללא עיוותים וינוקו‬
‫ויוח‪.‬לקו כראוי‪ .‬לא תורשה סתימת חורים ופגמים אחרים ביציקה‪ .‬ביציקות פלדה‬
‫תעשה הרפייה אם יידרש הדבר‪ .‬הברונזה על סוגיה תהיה בעלת איכות גבוהה‬
‫והסגסוגת תתאים בכל מקרה למטרת השימוש‪.‬‬
‫‪147‬‬
‫‪ 08.81.2‬גימור‬
‫הגימור והמראה החיצוני של כל הציוד יהיו בהתאם לאורח מקצועי מעולה ולדרישות‬
‫סעיף זה‪.‬‬
‫כל החלקים מיציקת ברזל או פלדה המותקנים מעל למפלס הרצפה או במקום אחר‬
‫בהם הם גלויים לעין יקבלו גימור חלק ומבריק ע"י מילוי כל השקעים ושיפשוף יסודי‬
‫של כל השטח לפני הצביעה במספר שכבות‪ .‬גימור זה יידרש במשאבות‪ ,‬במנועים וכו'‪.‬‬
‫צינורות בעלי קוטר קטן‪ ,‬ברזים ושלטים יהיו מצופים כרום או עשויים מפלב"מ או‬
‫חומר אחר השומר על מראהו הנאה ללא צורך בניקוי‪ .‬השפות של אוגני צינורות‬
‫ופינותיהם ילוטשו והשטחים מסביב לחורי הברגים ייחרטו‪ .‬גלגלי יד יהיו מלוטשים‬
‫ומצוחצחים‪.‬‬
‫חלקי מתכת בלתי צבועים או צבועים חלקית יצבעו כלהלן‪:‬‬
‫‪ ‬אלמנטים מגולוונים ייצבעו תחילה בצבע יסוד לברזל מגולוון כגון "ווש פריימר"‬
‫מתוצרת טמבור‪.‬‬
‫‪ ‬אלמנטים לא מגולוונים ינוקו היטב בבית המלאכה של הקבלן במברשת פלדה‬
‫ובניקוי חול לדרגה ‪ 4.5‬עפ"י התקן השוודי‪.‬‬
‫‪ ‬כל האלמנטים יצבעו‪ ,‬אלא אם כן צויין אחרת בסעיפים הרלבנטיים‪,‬במערך‬
‫צביעה אפוקסי שיכלול צבע יסוד ועל גביו שתי שכבות צבע "אפוקסי ‪"010‬‬
‫תוצרת טמבור או ש‪.‬ע‪ .‬בעובי כולל ‪ 451‬מיקרון ביבש ומעל זה ‪ 4‬שכבות צבע‬
‫עליון טמגלס בעובי ‪ 51‬מקרון כל שכבה ‪ .‬סה"כ כ ‪ 051 -‬מקרון ‪ .‬צביעת היסוד‬
‫תעשה בבית המלאכה של הקבלן‪ .‬אין לספק לאתר אלמנטים בלתי צבועים בצבע‬
‫יסוד‪.‬‬
‫‪ 08.81.0‬אריזה וסימון‬
‫א‪ .‬אריזה‬
‫אחרי שהציוד נוסה במפעל היצרן לפני שיישלח לאתר‪ ,‬תינתן לו הגנה יעילה נגד‬
‫שיתוך ונזק מקרי לרבות נזק העשוי להגרם ע"י שרצים‪ ,‬אור שמש חזק‪ ,‬גשם‪ ,‬חום‬
‫רב‪ ,‬אויר לח או רסיסי מי ביוב‪ .‬שטחים בלתי צבועים העלולים להעלות חלודה‬
‫יכוסו לפני המשלוח במשחת מגן‪.‬‬
‫במקרה של משלוח מעבר לים תתאים האריזה להובלה ימית ולטלטול קשה‬
‫בדרכים וכן להשהיית הציוד ברציפים גלויים‪ .‬בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי‬
‫לאריזת הציוד ב אופן שהוא יגיע ליעודו שלם ובמצב טוב‪ .‬הקבלן ישא בכל הוצאות‬
‫האריזה כגון הספקת והכנת ארגזים‪ ,‬תיבות‪ ,‬פסי פלדה וחומרי אריזה כגון יריעות‬
‫פוליאסטר‪ ,‬חומרים סופגי רטיבות וכיו"ב‪.‬‬
‫ב‪ .‬סימון‬
‫כל ארגז וכל חבילה יסומנו בסימון קריא ובל יימחה של הנתונים הבאים‪:‬‬
‫ שם המפעל המייצר‬‫ תאור הציוד‬‫ מספר היחידות בארגז ובחבילה‬‫ סימון המוצר בהתאם לתכניות ההרכבה‬‫ג‪ .‬הובלה לאתר‬
‫הובלות הציוד לאתר העבודות וכל הפעולות הכרוכות באיחסונו באתר ייעשו ע"י‬
‫הקבלן ועל חשבונו‪ .‬הציוד יובל לאתר ויאוחסן שם במקום שיורה המפקח ובאופן‬
‫שיבטיח כי הציוד לא יפגע כתוצאה מאחסנתו‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫‪ 08.81.0‬צביעה‬
‫על הקבלן לנקות ולצבוע אחרי ההרכבה את כל השטחים הגלויים בהתאם לסעיף של‬
‫המפרט הכללי‪ .‬כולל צביעת צנרת מגולוונת‪ .‬לפני הצביעה על הקבלן להכין בקפידה את‬
‫השטחים בכדי להבטיח הדבקה מוחלטת של שכבות הצבע‪ .‬לפני ביצוע הצביעה על‬
‫הקבלן לקבל אישור המפקח על טיב הכנת וכן אישור על כל שכבה לפני ביצוע השכבה‬
‫הבאה‪.‬‬
‫המפקח יבדוק את כל השטחים הצבועים או המגולוונים בבית החרושת כדי לאתר כל‬
‫פגם בצבע או בגלוון וכל נקודת חלוקה ויחליט אם דרוש תיקון‪ .‬כל סדק בצבע וכן‬
‫התקלפות או חוסר קשר בין הצבע והמתכת יחשבו כפגומים‪ .‬תשומת לב מיוחדת‬
‫תופנה לפינות שהגישה אליהם קשה‪ .‬כל פגם בצבע וכל נקודת חלודה תנוקה ע"י הקבלן‬
‫בהתזת חול או מברשת פלדה לפי החלטת המתכנן‪ .‬בשעת ניקוי בהתזת חול השטחים‬
‫שאין לפגוע בהם וכן ציוד צמוד יכוסו היטב לשם הגנה ומניעת פגיעה בהם‪ .‬אם בכל‬
‫זאת יפגעו יהיה צורך לנקות אותם בהתזת חול ולצבוע אותם‪ .‬רק שטחים שהגישה‬
‫אליהם בלתי אשפרית בהתזת חול‪ ,‬או כאשר נזק לציוד עלול להיגרם יורשה השימוש‬
‫במברשות פלדה‪.‬‬
‫הצבע וצורת הצביעה יהיו בהתאם להנחיות נציג יצרן‪8‬ספק הציוד ולפי אישור המתכנן‪.‬‬
‫צבע השכבה העליונה יהיה לפי החלטת המתכנן‪ .‬המחיר להשלמת הצבע וכן תיקוני‬
‫הצבע יכללו במחיר הסעיפים השונים ולא ישולם עבורם בנפרד‪.‬‬
‫‪ 08.81.2‬הובלה ושינוע ציוד‬
‫הקבלן יהיה אחראי לאופן הנכון ולרמה המקצועית הנאותה של הובלת הציוד‪ ,‬שינועו‬
‫ואחסנתו באתר העבודה‪.‬‬
‫הקבלן יהיה חייב לקבל את אישור המפקח ויפעל לפי הוראות המפקח ביחס לסידורים‬
‫ואמצעים המתאימים ולכל הדרוש כדי לשמור על ציוד מכל פגיה‪ ,‬כמו כן‪ ,‬יקפיד הקבלן‬
‫על קיום הוראות הספק (אם ישנן) בדבר הובלת הציוד ושינוען‪.‬‬
‫להסרת כל ספק‪ ,‬הובלה ושינוע פירושם‪ :‬טעינה ופריקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬העברות חוזרות‪ ,‬ככל‬
‫שדרוש לצרכי העבודה וכל זאת בציודו של הקבלן‪.‬‬
‫‪ .0‬כלי הרמה ושינוע‬
‫הקבלן יספק את כל כלי ההרמה והשינוע וכל הכלים האחרים הדרושים‬
‫לביצוע העבודות ויורשה להשתמש רק בכלים במכונות אשר לפי דעתו של‬
‫המפקח יתאימו לביצוע יעיל של העבודות‪ .‬כלי ההרמה הדרושים לעבודות‬
‫אחזקה של הציוד האלקטרומכני יושארו באתר והיו חלק ציוד המוכן‪.‬‬
‫‪ .4‬אחסנת הציוד‬
‫אחסנת הציוד שיסופק ע"י הקבלן באתר העבודה יעשה בהתאם להוראות‬
‫המפקח‪.‬‬
‫שטחי מגע ופתחים בחלקים רגישים יכוסו או ייסתמו כהלכה לפי הצורך‪,‬‬
‫לשביעות רצונו של המפקח‪ ,‬כל סידורי האחסנה טעונים אישור המפקח בכל‬
‫הנוגע למקום וההתאמה לצרכים‪ .‬חלקים מהציוד שיפורקו יסומנו באופן‬
‫שניתן יהיה לזהותם‪.‬‬
‫‪ 08.81.18‬מיקום הציוד‬
‫מיקומו והתקנתו של כל פריט של הציוד יהיה בדרך כלל לפי התכניות‪ .‬אך מקום‬
‫התקנתו המדוייק של כל פריט טעון אישורו הסופי של המפקח לפני התקנתו‪ .‬הקבלן‬
‫יבדוק את מידות הציוד והמכונות לפני התחלת העבודה ותהיה זאת אחריותו שכל‬
‫המידות יתאימו לצרכי ביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪149‬‬
‫‪ 08.81.11‬הוראות היצרן להרכבת הציוד‬
‫לפני ביצוע עבודות ההרכבה ילמד הקבלן את הוראות ההרכבה הכלולות‪ ,‬במסמכי‬
‫יצרני הציוד‪ .‬במידה ולדעת הקבלן יש לסטות מההוראות עליו לפנות למפקח לצורך‬
‫קבלת תגובת יצרן הציוד ואישורו לכך‪ .‬בכל מקרה הקבלן הינו אחראי לביצוע מקצועי‬
‫ומושלם של הרכבת פריטי הציוד השונים‪.‬‬
‫הציוד אשר יסופק להרכבה עבר בדרך כלל הרכבה מוקדמת אצל היצרן לפני םירוקו‬
‫לצורך משלוח והרכבה באתר‪ .‬בעת ההרכבה יותאמו החלקים השונים של הציוד ויכוונו‬
‫בהתאם להוראות היצרן‪ ,‬כך שפעולת המכלול תהיה לשביעות רצון המפקח‪ .‬במידה‬
‫וימצאו פגמים בפריטי ציוד שונים‪ ,‬יודע הקבלן על כך למפקח ויקבל הוראותיו‬
‫ולתיקונם‪ ,‬או להחלפת הציוד באתר הכל ע"ח הקבלן‪.‬‬
‫‪ 08.81.16‬בסיסים‪ ,‬ברגי עיגון‪ ,‬חריצים ושקעים‬
‫לפני הרכבת הציוד‪ ,‬יבדוק הקבלן את המבנים והתאמתם לפריטי הציוד השונים‪.‬‬
‫במקרה של אי התאמה ושגיאות בהכנת המבנים להרכבת הציוד יודיע הקבלן על כך‬
‫בכתב למפקח ויבצע לפי הוראותיו את השינויים והתיקונים הדרושים‪.‬‬
‫הקבלן ינקה את השקעים והחורים עבור ברגי עיגון באמצעים מכניים ובאויר דחוס‬
‫לפני הרכבת הציוד‪ .‬בסיס הציוד יונחו ויאוזנו בצורה מדוייקת ויובטחו כנגד תזוזה‪.‬‬
‫ברגי עיגון יסופקו יחד עם הציוד‪ .‬ברגים אשר לא יסופקו עם הציוד יסופקו על ידי‬
‫הקבלן בגודל ובמידות אשר תתאמנה למפרטים ולתכניות הציוד‪ ,‬בכפוף לאישור‬
‫המפקח‪ .‬הברגים יותקנו אנכית למשטח הבטון ובמרכז החורים בבסיסי הציוד‪.‬‬
‫‪ 08.81.11‬ביטון ועיגון בבטון‬
‫יש להקפיד הקפדה מיוחדת על כך שיובטח מיקומם המדוייק של ברגי העיגון ביסודות‬
‫הבטון ביחס לטבלות הבסיס וצירים‪ .‬לפני העברתו של כל הציוד אל יסודותיו ייבדקו‬
‫בדיקה קפדנית מפלס היסוד והתאמתם הנכונה של השקעים יפונו מכל מכשול וינוקו‬
‫באויר דחוס לשביעות רצונו של המפקח‪ .‬מיקומם‪ ,‬התאמתם ואיזונם של טבלות‬
‫הבסיס ייעשו תוך הקפדה מירבית‪ .‬במצבו הסופי חייב כל חלק ציוד להיות מובטח‬
‫הבטחה מלאה נגד תזוזה וויברציה‪ .‬כל השקעים בהם הוכנו ברגי העיגון וכל הרווחים‬
‫בין לוחות הבסיס לבין פני היסודות ימולאו היטב במלט בלתי מתכווץ‪.‬‬
‫ברגי היסוד ימולטו במלט מורכב כדלקמן‪ :‬שליש אגרגט דק‪ ,‬שליש חול ולשיש צמנט‬
‫לפי משקל‪ .‬אגרגט הדק יהיה בגדול מינימלי של ‪ 5‬מ"מ לפי טבלה מס' ‪ 2‬של ת"י ‪.0‬‬
‫הבטון למילוי המרווחים בין בסיסי הציוד יכלול שני שליש חול צמנט (ביחסי משקל)‪.‬‬
‫לפני ביצוע מילוי זה ינוקו משטחי הבטון באמצעות התזה חול או אמצעים מתאימים‬
‫ולאחר מגן ישטפו במים ויוחזקו רטובים למשך ‪ 42‬שעות לפחות‪.‬‬
‫כל בורג יצויד בדסקית ויובטח הבטחה מוחלטת נגד התרופפות ע"י אום ואום נגדי או‬
‫ע"י סידור מאושר אחר‪ .‬כל התבריגים יימרחו במשחה מונעת חלקוה‪ ,‬או ייעטפו בסרט‬
‫מתאים‪ ,‬לפני הברגת האומים‪ ,‬כדי לאפשר פתיחת האומים בעת הצורך‪.‬‬
‫‪ 08.81.14‬שילוט‬
‫לצורך נוחות באחזקה יותקן שילוט ליד כל פריט של ציוד ומכשיר בקרה ופיקוד‪.‬‬
‫השלטים יהיו עשויים פי‪.‬וי‪.‬סי‪ .‬דוגמת תוצרת "‪ "Mupro‬או ש‪.‬ע‪ .‬השלטים יותקנו על‬
‫פרופיל מגולוון וצבוע‪ ,‬גודל השלט ‪ 41 × 21‬ס"מ ‪ ,‬גודל האותיות ‪ 0.1 : 1.5‬ס"מ‪ ,‬בשלט‬
‫יהיה כתוב שם הפריט ומספר לפי סכימה‪ ,‬הכיתוב יהיה בעברית וערבית ‪.‬‬
‫בכל הקווים של הצנרת כיש לסמן כיוון הזרימה באמצעות חץ מצוייר בצבע לבן או חץ‬
‫מודבק על הצינור ‪ .‬עלות השילוט כלולה במחיר יחידות שונות ‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫‪ 08.81.10‬אחריות הקבלן לאחר מסירת המתקן‬
‫הקבלן ימסור ערבות בנקאית של ‪ 18%‬מערך החשבון הסופי הכולל ערך הציוד‬
‫המיובא מחו"ל ועבודות בארץ לכל תקופת הבדק אשר נקבעה לשנה‪ .‬ערבות זו היא‬
‫תנאי לקבלת כל הכסף המגיע לקבלן בסיום העבודה‪.‬‬
‫בנוסף לתקופת הבדק הסטנדרטית שנקבעה לשנה אחת‪ ,‬תינתן אחריות מורחבת‬
‫למספר פרטי ציוד המפורטים להלן‪.‬‬
‫החריות המורחבת תהיה מוחלטת ותכלול טיפול ואחזקה בציוד משך כל התקופה‬
‫שנקבעה בסעיף ‪ 08.14‬להלן‪.‬‬
‫עם גמר תקופת הבדק הכללית למשך שנה‪ ,‬הקבלן ייתן ערבות בדק על סה"כ ‪008,888‬‬
‫‪ ₪‬שתחליף את ערבות הבדק לשנה הראשונה‪.‬‬
‫ערבות הבדק לציוד שנדרש אחריות מורחבת תהיה לתקופה של שנתיים מיום סיום‬
‫שנת הבדק הראשונה וקבלת המבנה בסוף שנת הבדק הראשונה ע"י המזמין ללא‬
‫הסתייגויות ‪.‬‬
‫במידה ויתגלו במהלך תקופת הבדק ליקויים ופגמים בהפעלה נכונה של המערכת‬
‫מתחייב הקבלן לבדוק את הציוד תוך ‪ 20‬שעות מהודעת המזמין‪ ,‬ולהחליף ולהתקין על‬
‫חשבונו כל חלק פגום תוך ‪ 01‬ימים לאחר הודעת המזמין‪ .‬כמו כן מתחייב הקבלן ועל‬
‫אחריותו לתקן כל תיקון שיידרש לשם פעולתה התקינה והיעילה של תחנת השאיבה‬
‫וזאת על חשבונו ועל אחריותו‪.‬‬
‫במשך כל תקופת הבדק מתחייב הקבלן לבצע ביקור חודשי על מנת לוודא את הפעלתה‬
‫התקינה של המערכת‪ .‬נציג הקבלן ימלא דוח ביקור‪ .‬תקופת הבדק תהיה בהתאם‬
‫לאמור בכרך א' והקבלן יבצע את כל התיקונים ויספק את כל חלקי החילוף על חשבונו‬
‫במשך תקופה זו‪.‬‬
‫לאחר תקופת הבדק‪ ,‬מתחייב הקבלן לספק על חשבונו ועל אחריותו תוך ‪ 25‬יום‬
‫מתאריך ההזמנה בכתב ע"י המזמין כל חלק מחלקי חילוף על מנת לאפשר המשך‬
‫הפעלה תקינה של המערכת‪ ,‬וזאת לתקופה של לפחות עוד ‪ 18‬שנים‪ .‬וזאת תמורת‬
‫תשלום לפי המחירון הנהוג בשעת התיקונים‪.‬‬
‫אי מסירת החלק כמוגדר להלן‪ ,‬מהווה הפרת החוזה‪ ,‬ובמקרה זה מתחייב הקבלן‬
‫לפצות את המזמין על הנזק שנגרם כתוצאה מכך‪ ,‬לרבות נזקים עקיפים כגון ‪ :‬הוצאות‬
‫עבודות תיקוני ם ע"י קבלן אחר‪ ,‬בלאי או כל נזק אחר למתקן‪ ,‬וכל תביעת צד ג' בגין אי‬
‫מסירת החלק‪.‬‬
‫‪ 08.81.12‬המונח "שווה ערך"‬
‫א‪ .‬לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה‬
‫ערך"‪.‬‬
‫ב‪ .‬המונח "שווה ערך" כרשום לעיל ו‪8‬או אם נזכר במפרטים ו‪8‬או בכתבי הכמויות‬
‫ו‪8‬או בתוכניות כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו‪8‬או בשם‬
‫היצרן‪ ,‬פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות‬
‫למוצר הנקוב‪ .‬טיבו‪ ,‬איכותו‪ ,‬סוגו‪ ,‬צורתו ואפיו של המוצר "שווה ערך" טעונים‬
‫אישורו המוקדם והבלעדי של המתכנן ומנהל הפרוייקט‪.‬‬
‫ג‪ .‬החליטו המתכנן ומנהל הפרויקט לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המתכנן ו‪8‬‬
‫או מחירו ו‪8‬או איכותו פחותים מהמוצר שצוין במפרט ו‪ 8‬או בכתב הכמויות‪ ,‬יהיה‬
‫רשאי לקבוע את שוויו של המוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור לחייב את‬
‫הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע במפרטים ו‪ 8‬או בכתב הכמויות‪.‬‬
‫ההפח תה בין המוצר המאופיין והמוצר שאושר כשווה ערך יהיה ההפרש בין‬
‫המחירים הקטלוגיים של שני המוצרים ללא התייחסות להנחות הניתנות ע"י‬
‫הספקים‪.‬‬
‫‪151‬‬
‫‪ 08.86‬אחריות ושרות‬
‫‪ 08.86.81‬תקופת האחריות המורחבת מעבר לשנת הבדק‬
‫הקבלן ייתן אחריות מוגדלת למשך שלוש שנים לכל הציוד והאביזרים ואביזרי הבקרה‬
‫שסופקו ; הכוונה לציוד ואביזרים; אביזרי בקרה‪ ,‬מד ספיקה אלקטרומגנטי‪ ,‬מגופים‪ ,‬אל‬
‫חוזרים‪ ,‬שסתומי אויר וכו'‪ ,‬בלוחות החשמל‪ :‬בקרים‪ ,‬מתנעים רכים‪ ,‬משני תדר בלוחות‬
‫או מותקנים חיצונית מוני שעות עבודה וכו'‪ ,‬ציוד מכני חשמלי‪ :‬משאבות‪ ,‬דחסנים‪,‬‬
‫מגובים‪ ,‬מערבלים‪ ,‬מתקן טיפול בריחות על כל מרכיביו וכל ציוד מכני חשמלי אחר‬
‫שהותקן בתחנה‪ ,‬כל אביזר או ציוד שהותקן ע"י הקבלן‪.‬‬
‫האחריות תהיה מוחלטת וכל תקלה‪ ,‬שבר‪ ,‬תפקוד לקוי וכו' של הציוד‪ ,‬האביזרים וכו'‬
‫יתוקנו על ידו ללא דיחוי‪ .‬תחילת תקופת האחריות; מיום קבלת המתקן ללא‬
‫הסתייגויות ע"י המזמין וחתימה על תעודת הגמר‪.‬‬
‫עבור האחריות המוגדלת כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי‬
‫היחידה השונים‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪08.86.86‬‬
‫‪08.86.81‬‬
‫במשך תקופה זו יבצע הקבלן שרותי אחזקה מונעת כולל שגרת בדיקות ביקורים‬
‫ותיקון תקלות ‪ -‬כל זאת ללא תשלום נוסף‪.‬‬
‫הגדרת תקלה‬
‫כל שיבוש ו‪8‬או תקלה בציוד ו‪8‬או בהתקנתו ו‪8‬או הפרעות מתמשכות ו‪8‬או תפקוד לקוי‬
‫ו‪8‬או לא מותאם ו‪8‬או חסר כלשהו ביחס לדרישות המפרט‪.‬‬
‫כולל הפרעות בתקשורת (לגבי מערכות הכוללות תקשורת)‪.‬‬
‫היקף השרות והאחריות‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪08.86.84‬‬
‫תקופת האחריות המורחבת תחל עם גמר תהליך הקבלה וקבלת תעודת השלמה‪.‬‬
‫לקבלן תהיה אחריות מלאה לגבי כל הציוד והעבודות שיבוצעו על ידו‪ .‬בשל אופי‬
‫המערכת תלותה בתנאי הסביבה ומורכבותה‪ ,‬לא יוכל הקבלן לטעון כנגד המזמין‬
‫או לדרוש תשלום נוסף בגין "קריאות שווא"‪.‬‬
‫השרות יכלול תיקון כל תקלה עפ"י הגדרתה לעיל כולל כל הציוד והעבודה‬
‫הנדרשת עד וכולל תיקון התקלה והפעלה מחדש‪.‬‬
‫לצורך ביצוע התיקונים יהיו ברשות הקבלן ‪ -‬בארץ ‪ -‬כל חלקי החילוף הדרושים‬
‫ובכמות הדרושה ‪ -‬לפחות עפ"י המלצת היצרן‪.‬‬
‫נדרש עבור כל ציוד שיסופק‪ ,‬ע"י הקבלן או ספק משנה שלו‪ ,‬שתהיה נציגות‬
‫רשמית בארץ וברשותה‪ :‬חלקי חילוף‪ ,‬מעבדת שרות‪ ,‬אנשי שירות וביכולתה‬
‫לספק את מלוא השירות והגיבוי הטכני הנדרשים במסגרת מכרז זה‪.‬‬
‫נוהל מסירת הודעה על תקלה‬
‫הקבלן ימסור למזמין מספר טלפון סלולרי ומספר טלפון‪ ,‬המחובר למזכירה‬
‫אוטומטית (להלן ‪ -‬קו הקשר) ויודיע למזמין על כל שינוי בקו קשר זה‪ .‬קו הקשר‬
‫יהיה פתוח ‪ 42‬שעות ביממה בכל ימות השנה (למעט שבתות וחגים)‪ .‬הקבלן יהיה בר‬
‫השגה מיידית בקו הקשר במשך כל ימי העבודה מ‪ 10:11 -‬בבוקר עד ‪ 06:11‬אחה"צ‪.‬‬
‫ביתר הזמן יוכל המזמין להשאיר לקבלן הודעה בקו הקשר‪.‬‬
‫הודעה שנמסרה בקו הקשר בשעות העבודה הרגילות (‪ 10:11‬עד ‪ )06:11‬תיחשב‬
‫כהודעה שתקבלה עם מסירתה‪ .‬הודעה שנמסרה בקו הקשר שלא בשעות העבודה ולא‬
‫נתקבלה מיידית ע"י הקבלן תחשב כהודעה שנתקבלה בשעה ‪ 10:11‬למחרת‪.‬‬
‫‪08.86.80‬‬
‫זמני תגובה לתקון תקלות‬
‫עם קבלת הודעה על תקלה יחל הקבלן מיידית בטיפולים הדרושים לצורך תיקונה‪.‬‬
‫הקבלן יתמיד בעבודתו עד לתיקון התקלה‪.‬‬
‫‪152‬‬
‫במידה ותיקון התקלה נמשך מעבר לפרק הזמן המאפשר את השמשת המערכת‬
‫כמצויין בהמשך‪ ,‬יתקין הקבלן רכיב או יחידה חלופית ויחזיר את המערכת לפעולתה‬
‫התקינה בהיקף מלא‪.‬‬
‫זמני תגובה לתיקון תקלה ‪ 64 -‬שעות ממועד קבלת ההודעה (לא כולל שבתות‬
‫וחגים)‪.‬‬
‫‪08.86.82‬‬
‫‪08.86.80‬‬
‫יומן שרות‬
‫הקבלן ינהל "יומן שרות"‪ ,‬בו ירשמו מהות התקלות וזמני התיקונים‪.‬‬
‫הקבלן יחתים את נציג המזמין בגמר הטיפול בקריאת השרות‪.‬‬
‫עותק ראשון של היומן יוגש למזמין כל ‪ 0‬חודשים (עותק שני ישאר ברשות הקבלן)‪.‬‬
‫ערבות למימוש האחריות‬
‫למימוש האחריות ייתן הקבלן עם סיום העבודה וקבלת המערכת‪ ,‬ערבות בנקאית‬
‫אוטונומית צמודה למשך תקופת האחריות‪ .‬גובה הערבות ותנאיה עפ"י תנאי החוזה‬
‫בדק וטיפול לפני סיום תקופת האחריות‬
‫חודש לפני סיום תקופת האחריות יערוך הקבלן‪ ,‬בתאום עם המזמין‪ ,‬בדיקה וטיפול‬
‫יסודיים לגבי כל הציוד והעבודות לשביעות רצונו של המזמין‪.‬‬
‫ביצוע סעיף זה לא יהיה כרוך בכל תשלום נוסף או מיוחד‪.‬‬
‫‪08.81‬‬
‫משאבות הביוב‬
‫‪08.81.1‬‬
‫כללי‬
‫המכון מיועד לעבוד בלחץ גבוה לגובה כ‪ 041-‬מ' באמצעות משאבות ביוב צנטריפוגליות‪.‬‬
‫משאבות הביוב יהיו מטיפוס טבול להתקנה רטובה ‪,‬משאבה ומנוע המהווים יחידה‬
‫אטומה אחת‪ ,‬כדוגמת תוצרת חברת ‪ FLYGT‬או ש‪.‬ע‪ .‬מאושר‪ .‬נתוני המשאבות‪:‬‬
‫ספיקה‪ 511 :‬מק"ש‪ ,‬גובה הרמה‪ 041 :‬מ'‪ ,‬מעבר חופשי‪ 60 :‬מ"מ‪.‬‬
‫המנוע החשמלי יהיה מנוע מוזן בזרם חילופין תלת פאזי במתח ‪ 001‬וולט ותדירות של‬
‫‪ 51‬מחזורים בשנייה‪.‬‬
‫נתוני המנוע יהיו כאלה שיוכלו להניע את המשאבה כנדרש בכל תנאי העבודה ולאורך‬
‫כל עקומת המשאבה‪.‬‬
‫מבנה המנוע החשמלי והספקו צריך להיות מסוגל לעמוד ב ‪ - 02‬התנעות בשעה לפחות‬
‫במרווחי זמן קצובים ללא כל נזק ובאישור יצרן המשאבות‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬המנוע החשמלי יתוכנת בהספק הגבוה ב‪ -01%‬מצריכת המשאבה בנקודת‬
‫העבודה כדי שיוכל לעבוד עם משנה תדר ללא התחממות לאורך זמן‪.‬‬
‫בידוד המנוע החשמלי יתאים ל – ‪ .CLASS H‬טמפרטורת הנוזל תהיה מקסימום ‪,21ºC‬‬
‫הליפופים יהיו עם ציפויי בידוד מעולים שיתאימו לעליית טמפרטורת עבודה של עד‬
‫‪.050ºC‬‬
‫כל חלקי המשאבה (אם לא צוין אחרת) יהיו מצופים במערכת צבעים על בסיס אפוקסי‬
‫קלויים בתנור‪.‬‬
‫‪08.81.6‬‬
‫אטמים מכניים‬
‫במשאבה יהיו שני אטמים מכניים‪ ,‬עליון ותחתון‪ ,‬בתוך אגן שמן‪ ,‬כאשר האטמים יהיו‬
‫מטונגסטן קרביד ‪ TIC‬או סיליקון קרביד ‪ ,SIC‬בנויים לעבודה מאומצת‪ .‬כאשר אגן‬
‫השמן יסוך את האטמים בזמן עבודת המשאבה‪ ,‬האטמים לא ידרשו קירור חיצוני‪.‬‬
‫‪08.81.1‬‬
‫מבנה המאיץ וציר המשאבה‬
‫ציר המשאבה יוצר מפלב"מ בעלת עמידות לקורוזיה אטמוספרית ובה לא פחות‬
‫מ‪ -00%‬כרום ו‪ -0%‬ניקל‪ .‬ציר המשאבה יתוכנן לסטייה מקסימלית של ‪ 1.15‬מ"מ‪.‬‬
‫מאיץ המשאבה יהיה בעל כנף אחת או שתיים‪ ,‬יתאים לפעולה נמשכת בטיבוע מלא או‬
‫חלקי‪ .‬המאיץ יהיה מאוזן סטטית ודינמית‪ .‬על הגב האחורי של המאיץ יותקנו כפות‬
‫אחוריות‪ ,‬כאשר תפקיד הכפות האחוריות הינו הרחקת סיבים או גופים שונים‬
‫המגיעים בביוב והגנה על האטם המכני‪ .‬חומר הגלם של המאיץ יהיה ברזל יציקה לפי‬
‫תקן (‪.)ASTM A-48 CLASS 35B‬‬
‫בתחתית בית המאיץ תורכב טבעת גומי הניתנת להחלפה חובקת את שרוול המאיץ‬
‫במרווח המומלץ ע"י יצרן המשאבות‪.‬‬
‫‪153‬‬
‫‪08.81.4‬‬
‫מיסבים וברגים‬
‫כל המיסבים לציר המשאבה יהיו כדורים עם אורך חיים של לפחות ‪ 51,111 L-10‬שעות‬
‫עבודה בנקודת העבודה הנדרשת‪.‬‬
‫כל הברגים יהיו מפלב"מ ‪.316L‬‬
‫‪08.81.0‬‬
‫מערכת ההגנות‬
‫עם המשאבה תסופק יחידה אלקטרונית המקבלת ומתרגמת את הקריאות המגיעות‬
‫מהסנסורים המותקנים במשאבה‪.‬‬
‫הסנסורים המותקנים במשאבה הינם‪:‬‬
‫ ‪ 0‬מפסקים טרמיים מחוברים בטור על כל פאזה בליפופים הנפתחים ב – ‪,045ºC‬‬‫כאשר תפקידם להגן על המנוע מפני התחממות יתר‪.‬‬
‫ סנסור להתראה בפני חדירת מים לאגן השמן‪ ,‬כאשר מעל לריכוז של ‪ 01%‬מים‬‫באגן משדר התראה למערכת‪.‬‬
‫ סנסור הגנה בפני התחממות מיסב תחתון (למשאבות עם הספק מנוע מעל ‪ 25‬כ"ס)‪.‬‬‫ סנסור להגנה בפני חדירת מים לתא מנוע המותקן בתא מנוע חשמלי‪.‬‬‫ סנסור להגנה בפני חדירת מים דרך הכבל החשמלי של המשאבה המותקן בראש‬‫המשאבה בתא חיבורי חשמל‪.‬‬
‫‪08.81.0‬‬
‫אספקה ואחריות‬
‫קומפלט האספקה יכלול את אספקת המשאבה‪ ,‬המנוע כולל כבל חשמל מקורי העומד‬
‫בשפכים באורך מתאים עד קופסת החיבורים עם מחזיק כבל מיוחד‪ ,‬רגל סניקה‪,‬‬
‫צינורות מובילים מפלב"מ ‪ ,002L‬חיזוקים לצינורות המובילים מפלב"מ ‪ 002L‬כולל‬
‫גומיות למרכוז הצינורות‪ ,‬חיבור מהיר‪ ,‬שרשרת להרמת המשאבה עשויה נירוסטה‬
‫כנ"ל וכל החלקים הדרושים להעמדת המשאבה על כנה וצביעתה בשלמות‪.‬‬
‫עבודת הקבלן תכלול הובלת הציוד לאתר‪ ,‬הובלה של כל הציוד המצוין במפרט‬
‫המשאבות כולל אביזרים וחומרי עזר וכל הכלים והמכשירים להרכבה מושלמת של‬
‫יחידות השאיבה לפי הוראות היצרן‪ ,‬ואישור היצרן בשטח לפני ואחרי הרכבת הציוד‬
‫כולל ההגנות ללוח הפיקוד‪.‬‬
‫אחריות הקבלן הינה לתקופה של שנה לפחות מיום מסירת התחנה למזמין‪ ,‬כאשר כל‬
‫מערכות התחנה פועלות לשביעות רצון המזמין‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יספק הקבלן אחריות של נציג יצרן המשאבות בארץ לתקופה של שנה מיום‬
‫מסירת תחנת השאיבה‪ ,‬כאשר אחריות זו צריכה לכלול עמידה בנתונים ההידראוליים‬
‫של המשאבה‪ ,‬הגעה לשטח למקרה של תקלה עקב בעיה מכנית המשאבה ללא חיוב‬
‫והתחייבות על אחזקת חלקי חילוף למשאבות המסופקות‪ .‬כמו כן‪ ,‬יסופקו על‬
‫המשאבות דפי הוראות הפעלה בתיק מסירה הכולל את קטלוג המשאבה‪ ,‬גרף‬
‫המשאבה וספרות היצרן‪.‬‬
‫מערבל (‪ )MIXER‬לסחרור משקעים‬
‫כדי למנוע שיקוע וריקבון בבור הרטוב בין הפעלת המשאבות יורכב בבור שני‬
‫מערבלים (‪ )MIXER‬טבולים דוגמא מיקסר דגם ‪ 2241‬תוצרת חברת ‪ FLYGT‬או ש‪.‬ע‪.‬‬
‫המיקסר יורכב בתא הרטוב באמצעות התקן עשוי נירוסטה ‪ SYSTEM 2 002L‬לפי‬
‫הגדרת היצרן‪ .‬ההתקן מאפשר שינוי זוויות במישור אנכי ואופקי והתקן הרמה‬
‫להוצאת המערבל לצורך אחזקה‪.‬‬
‫המערבל יהיה בהספק מנוע של ‪ KW4.5‬ובמהירות סיבוב של ‪ .RPM 0051‬גוף המערבל‬
‫יהיה עשוי יציקת פלדה‪ ,‬ציר המאיץ עשוי נירוסטה ‪ ,002L‬ברגים ואומים עשויים‬
‫נירוסטה ‪ ,002L‬המאיץ עשוי נירוסטה ‪ ,002‬שני אטמים מכניים הפנימי והחיצוני‬
‫עשויים ‪ .TUNGSTEN CARBIDE‬הפעלת המיקסר תיהיה בתקופה שבין עצירת‬
‫המשאבות והפעלתן המחודשת במפלס המים "הגבוה" אשר יוגדר בתכנת הבקרה‬
‫ותופסק טרם הפעלת המשאבות ‪.‬‬
‫מחיר המערבל יכלול אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬התקן להרמת המערבל ‪ ,‬הפעלה והדרכה‪.‬‬
‫‪154‬‬
‫סגרים‬
‫‪08.84‬‬
‫א‪ .‬סגרי התעלה‬
‫הסגרים יתאימו לתקן ‪. DIN- 19704‬‬
‫הקבלן יספק וירכיב סגרים מכניים שיאפשרו אטימה ללא דליפת מים כאשר פני המים‬
‫בגובה דלת הסגר‪ .‬הסגר יכלול מסגרת‪ ,‬דלת‪ ,‬ציר וגלגל הנעה‪.‬‬
‫כל חלקי הסגרים יהיו מפלב"מ‪.002L‬‬
‫המסגרת תהא מפרופילי פלב"מ המתאימים לחיבור לרצפה וקירות תעלות‪.‬‬
‫דלת הסגר תהא עשויה מפלב"מ בעובי ‪ 0‬מ"מ לפחות‪ .‬בין דלת הסגר והמסגרת יותקנו‬
‫אטמים מגומי ויטון או חומר שווה ערך‪ ,‬עמיד לשפכים להבטחת אטימות הסגר‪ .‬האטם‬
‫בעל מבנה הידראולי זוויתי מסוג ‪ L‬הפועל כנגד מסגרת הסגר‪ .‬הסגר יותקן בתוך חריץ‬
‫בתוך התעלה‪.‬‬
‫המסגרת תהיה באורך מספיק להבטחת מעבר חופשי של זרימה‪ ,‬בגובה המוגדר מעל‬
‫רצפת התעלה או השוחה כאשר הסגר פתוח לחלוטין‪.‬‬
‫החלק העליון של המסגרת יחובר בברגים על מנת לאפשר הסרה נוחה של הדלת‪.‬‬
‫החלק הבולט של המסגרת תהא בעלת חוזק מספיק ללא צורך בחיזוקים נוספים כלשהם‪.‬‬
‫החלק העליון של המסגרת יהיה בעל חוזק מספיק לקבלת הכוחות והמאמצים הנוצרים‬
‫בעת פתיחת הסגר‪ ,‬סגירתו והידוקו‪.‬‬
‫ציר הסגר (‪ )STEM‬יהי מטיפוס "ציר מתרומם" ( ‪ )RISING STEM‬בעל אורך וחוזק‬
‫מתאים‪ .‬הציר יהיה בעל קוטר מתאים המסוגל לעמוד במאמץ של כח אופקי בין ‪ 21‬ק"ג‬
‫המופעל על הגלגל‪ .‬הציר יהיה תמוך למניעת קריסה‪ ,‬כך שהיחס של המרווח בין‬
‫התמיכות לבין רדיוס הציר (‪ )L8R‬לא יעלה על ‪. 411‬‬
‫הסגר יצוייד בגלגל הפעלה מופעל ידנית בקוטר כ ‪ -21‬ס"מ‪.‬‬
‫גובה הגלגל מעל פני תעלת הבטון יהיה ‪ 21-01‬ס"מ‪.‬‬
‫המידות העיקריות להגדרת הסגר‪:‬‬
‫‪ - D‬קוטר הצינור עליו שולט הסגר ‪ -‬אינץ'‬
‫‪ - H‬גובה הדלת נטו (לא כולל החלק בתוך המסגרת) ‪ -‬מ'‬
‫‪ - H 0‬גובה זרימה נטו כאשר הסגר במצב פתוח לחלוטין ‪ -‬מ'‬
‫הסגר שיוצע ויסופק יהי אך ורק סגר חרושתי מתוצרת סדרתית של מפעל המתמחה‬
‫בייצור כזה ושיש לו לגביו קטלוג מסחרי‪ .‬לא יורשה ייצור עצמי של הסגר‪ .‬הקבלן יביא‬
‫לאישור המהנדס את סוג הסגר קודם להזמנתו‪.‬‬
‫הרכבת הסגר תבוצע בזהירות על מנת למנוע עיוותים במסגרת הסגר‪ .‬המסגרת תבוטן‬
‫במלט הכולל שליש אגרגט דק‪ ,‬שליש חול ושליש צמנט וכן ערב משפר עבידות והדבקות‬
‫כגון‪ :‬בי‪ .‬ג'י ‪ .‬בונד ‪ .‬לאחר גמר ההתקנה‪ ,‬הכיוון והשימון (עפ"י הוראות היצרן) יבדק‬
‫הסגר ביבש ולאחר מכן תערך בדיקת אטימות‪.‬‬
‫ב‪ .‬סגר קיר‬
‫בין שני תאי הבור הרטוב יותקן סגר קיר בקוטר ‪ ."41‬הסגר יהיה מיוצר במפעל המתמחה‬
‫בייצור סגרים מסוג זה ובדגם שיאושר ע"י המתכנן‪.‬‬
‫‪155‬‬
‫מתקן סינון שפכים (מגוב מכני)‬
‫מתקן סינון ודחיסה הינו שילוב של שתי מערכות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מתקן סינון (מגוב מכאני)‪ ,‬במרווחי סינון של ‪ 01‬מ"מ‪.‬‬
‫דחסן גבבה המבצע סחיטה של הגבבה ושטיפתה אוטומטית של אזור הדחיסה‬
‫מחומר אורגני‪.‬‬
‫מגוב מכני‬
‫הקבלן יספק ויתקינו מגוב מכני הבנוי על עקרון של פעולת גורף לניקוי סבכה‪ ,‬היורד בכח‬
‫הגרביטציה עקב משקלו העצמי ומנקה את המוצקים מסבכה המותקנת בתעלה‪ ,‬תוך כדי‬
‫משיכתו למעלה בכבל גרירה מונע עליון‪.‬‬
‫המגוב יהיה עשוי נירוסטה ‪ SS 112L‬ויהיה במבנה אטום למניעת פיזור‬
‫פסולת במשטח התעלות ובחדר המכולות‬
‫המגוב יותקן בתוך תעלת בטון ויענה לדרישות ספיקות הכניסה לתחנה‪ .‬המגוב יהיה כזה‬
‫שיאפשר סילוק המוצקים אל דחסן שיוצב מתחת לנקודת השפיכה ואשר ישפוך את‬
‫המוצקים אל מכולת איסוף אשפה שתותקן בחדר המגובים במפלס ‪. 1.11‬‬
‫מגוב יהיה מגוב אנכי בניקוי אחורי עשוי מפלדה שתגולבן לאחר גמר יצור המגוב‪.‬‬
‫המגוב יכלול סבכה המנוקה ע"י גורף מכני‪ .‬הסבכה תהא עשויה ממוטות פלב"מ ‪002L‬‬
‫שטוחים ‪ 25*2‬מ”מ מרותכים למוט אופקי במרווחים של ‪ 01‬מ"מ‪ .‬הסבכה תהא מותקנת‬
‫בתעלה בתוך מסילת פלב"מ ‪ 002L‬כחלק נפרד משאר החלקים המכניים ותהא ניתנת לפרוק‬
‫בקלות‪.‬‬
‫הגורף המכני (‪ )RECIPROCATING RAKE‬יבנה מקונסטרוקצית פלב"מ ‪ SS L002‬מולחמת‬
‫עם נקודות גרוז מברונזה בנקודות הצירים‪ .‬שיני הגורף תהיינה בעובי מינימלי של ‪ 01‬מ"מ‪.‬‬
‫הגורף ינוע בתוך הגוף מעל הומטה באמצעות מחליקים עשוייים נירוסטה הנעים בתוך‬
‫מסלולים הירידה למטה טבעית בכח הכובד בלבד והעליה ע"י כבלי פלדה גמישים‬
‫ומגולוונים‪ .‬כמו כן יצויד הגורף בבולם זעזועים לבלימת המכה בעת חדירות השיניים‬
‫לרשת‪ .‬הבולם לא יהיה במגע עם המים‪.‬‬
‫כחלק בלתי נפרד מהמגוב יסופק מנקה לגורף (‪ )RAKE WIPER‬אשר יאפשר ניקוי אוטומטי‬
‫של הפסולת המוצקה מעל הגורף אל דחסן וממנו אל עגלת האיסוף‪ .‬מהירות הגורף בעת‬
‫תנועתו תהא כ ‪ -0‬מ'‪8‬דקה‪.‬‬
‫הגורף יונע ע"י כבל בעובי "‪ 080‬לפחות אשר יתלפף עם תוף פלדה המורכב על יחידת ההנעה‪.‬‬
‫ציר התוף יהיה מפלדה בקוטר תאים מצוייד במיסבים כדוריים הניתנים לגירוז‪.‬‬
‫יחידת ההנעה למגוב תכלול ממסרה חלזונית‪ ,‬עם מקדם הספק ‪ . 0.45‬כל חלקי המגוב‬
‫הפנימיים והחיצוניים העשוייים מתכת יגולבנו ויצבעו במפעל לעמידות כנגד מים ושפכים‬
‫כמפורט ‪ .‬המגוב המכני יהיה יחידה מושלמת מתוצרת ודגם שיאושרו ע"י המתכנן‪.‬‬
‫המגוב המכני שיסופק לא יכלול שום חלקים נעים כגון מיסבים‪ ,‬צירים‪ ,‬כד' הקבועים‬
‫מתחת לפני המים‪.‬‬
‫כל חלקי המתכת יווצרו מנירוסטה ‪ SS L002‬בעובי "‪ 082‬לפחות אלא אם כן צויין אחרת‬
‫באחד ממסמכי המכרז‪ .‬כל הברגים‪ ,‬האומים והדסקיות הדרושים להרכבת הציוד יסופקו‬
‫עם הציוד‪.‬‬
‫כל החלקים המכניים יהיו מתוכננים לשרות בכל המאמצים העשויים להווצר תוך כדי‬
‫פעולת המגוב או תוך כדי הרכבת כל חלקי הציוד הזהים יהיו חליפיים‪.‬‬
‫כל חלקי המגוב יהיו עשויים נירוסטה כמפורט לעיל‪:.‬‬
‫גוף המתקן יהיה מבנה נירוסטה קשיח המותקן בתעלת הזרימה ומבוטן בקירות התעלה‬
‫באופן אנכי‪ .‬המבנה יהיה סגור כך שימנע פיזור של פסולת בעת פעולת המגוב‪ .‬לפני המגוב‬
‫נמצאת רשת הסינון הבנויה ממוטות נירוסטה שטוחים ‪ 51 X 2‬מ"מ מרותכים למוט אופקי‬
‫במרווחים של ‪ 05‬מ"מ‪ .‬הרשת תפוסה בברגים להכנה המבוטנת בריצפת התעלה‪ .‬בתוך הגוף‬
‫נעה מהגרפה מעלה ומטה באמצעות מחליקים מיציקת ברזל הנעים בתוך המסלולים‪.‬‬
‫הירידה למטה טבעית בכח הכובד בלבד‪.‬‬
‫העליה ע"י כבלי פלדה‪ .‬בחלק בעליון נמצאת מערכת ההפעלה מנוע וממסרה חלזונית‪ ,‬ציר‬
‫פלדה הממוסב במיסבי כדורים ותופי כבלי הפלדה‪.‬‬
‫מערכת הפיקוד והבקרה מורכבת מלוח חשמל ומערכת מפסיקי קרבה המותקנים על המגוב‬
‫המכני‪ .‬מפסיקי הקרבה הנם מפסקים השראתים‪ .‬הבקרה מתבצעת באופן אלקטרוני ללא‬
‫חלקים מכניים שיכולים להתבלות או להתקע בגלל חלודה או לכלוך‪ .‬מפסיקי הקרבה הינם‬
‫‪156‬‬
‫אטומים לחלוטין בפני כניסת מי ם וגזים‪ .‬במעלה התעלה תותקן אלקטרודה קיבולית‬
‫דוגמת ‪ VEGATOR‬לרבות מגבר אשר תתריע על גובה המים בתעלה‪.‬‬
‫לוח החשמל יותקן בתוך ארון מפוליאסטר משוריין אטום בדרגה ‪ IP - 22‬אינו נתקף‬
‫קורוזיה‪ ,‬עמיד לתופעות מזג אויר‪ ,‬מיועד להתקנה תחת כיפת השמיים‪ .‬הפיקוד באמצעות‬
‫בקר מתוכנת‪ .‬הלוח מכיל כמו כן‪ :‬פ"ז ראשי‪ ,‬נתיכים אוטומטיים‪ ,‬נוריות התראה‪ ,‬שעון‬
‫לחלוקת היממה למשטר יום ומשטר לילה‪ 4 ,‬ממסרי זמן לקביעת מרווחי זמן בין ההפעלות‪,‬‬
‫בורר יד אוטומטי‪ ,‬לחצנים להפעלה מצב יד‪ ,‬לחצן להנעה מוקדמת במצב אוטומט‪ .‬מגענים‬
‫לעלילה וירידה‪.‬‬
‫כמו כן יותקנו בלוח מהדקים להתראה חיצונית ע"י מגעים יבשים עבור‪:‬‬
‫ פיקוד מחובר‬‫ תקלה‬‫ הדק נוסף עבור הפעלת מחזור מבחוץ ע"י מגע יבש‪.‬‬‫מחזור הפעולה נקבע ע"י ממסרי הזמן במשטר יום ובמשטר לילה‪.‬‬
‫יותקן מודם בתקשורת ‪ GSM‬המאפשר קבלת התראות ‪ SMS‬מהמיתקן וכן תחזוקה מרחוק‪.‬‬
‫‪ 08.80‬מתקן לטיפול בריחות‬
‫‪ 08.80.81‬כללי‬
‫המתקן לטיפול באוויר יהיה מתקן ביולוגי‪ ,‬ביוטריקלר (שטיפת האוויר במים‬
‫מסוחררים וטיפול ביולוגי ב‪ H2S -‬מימן גופריתני ‪ -‬בעיקר) אשר יתוכנן ויבוצע ע"י‬
‫הקבלן המציע בשיטת התכנון ביצוע‪.‬‬
‫מערכת הטיפול בריחות במכון תכלול מערכת של שני מפוחים בגודל כ‪ 51,111-‬מק"ש‬
‫אשר יסחררו את האוויר בחללים הגדולים ומערכת לאיסוף וטיפול באוויר מזוהם‬
‫ישירות ממקורות הזיהום כגון תעלות השפכים‪ ,‬אזור המגובים‪ ,‬מכולת הגבבה וכו'‪.‬‬
‫המתקן יכלול את המרכיבים להלן לפחות‪:‬‬
‫‪ .0‬אוורור החלל באמצעות ‪ 4‬מפוחים ציריים בספיקה של ‪ 51,111‬מק"ש‪.‬‬
‫‪ .4‬יניקת אוויר לטיפול מהמקומות הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬כל התעלות דרכם זורמים השפכים (יש לכסות את כל התעלות קרוב ככל‬
‫האפשר לסגרים‪ ,‬למגובים ולכל הציודים שיש להשאירם פתוחים)‪.‬‬
‫ב‪ .‬בורות רטובים (יש לאטום את הפתחים ככל הניתן)‪.‬‬
‫ג‪ .‬קלסיפייר ומפרידי חול (יש לאטום ככל האפשר את הפתחים)‪.‬‬
‫ד‪ .‬מכולת גבבה וחול (יש להתקין מנדף ולהחליף מכולת גבבה במיכל קטן)‪.‬‬
‫ה‪ .‬צנרת בקטרים מתאימים האוספת את האוויר מכל המתקנים לעיל אל מתקן‬
‫הטיפול בריחות‬
‫ו‪ .‬נטרול ריחות של האוויר מהמקומות הנ"ל ייעשה במתקן ביולוגי לספיקה של‬
‫כ‪ 41,111 -‬מק"ש‪.‬‬
‫‪ 08.80.86‬אג'קטור לפיזור אוויר‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫האג'קטור מתוכנן כדי למהול את זרם האוויר הדלוח ולפזר את גורמי הריח כך שעוצמת‬
‫הריח בפליטה תהיה בתחום של ‪ 211-0,111‬יחידות ריח כאשר המתקן פועל לפי נתוני‬
‫התכנון המפורטים בהמשך‪.‬‬
‫ב‪ .‬נתוני תכנון‬
‫ערכים‬
‫נתונים‬
‫‪41,111‬‬
‫ספיקת אוויר (מק"ש)‬
‫‪411,111‬‬
‫ספיקת האג'קטור (מק"ש)‬
‫‪<41‬‬
‫ריכוז ‪ H2S‬ממוצע משוער בכניסה (חל"מ)‬
‫‪4,111‬‬
‫יחס מיהול‬
‫‪157‬‬
‫ג‪ .‬המתקן הנדרש‬
‫(‪ )0‬המתקן כולל‪ :‬אג'קטור יוגש על ידי הקבלן לאישור התאגיד והמתכנן על פי המפרט‬
‫לעיל‪ .‬האג'קטור עשוי ‪ FRP‬בקוטר ‪ 4‬מ' ובספיקת פליטה של ‪ 411,111‬מק"ש‪ ,‬מנוע‬
‫בהספק ‪ 51‬כ"ס‪ ,‬תלת פאזי ולוח הפעלה‪.‬‬
‫(‪ )4‬יחס המיהול הנדרש‪:‬‬
‫(‪ )0‬עוצמת רעש‪:‬‬
‫עוצמת הרעש במרחק ‪ 5‬מ' עם בידוד רגיל היא ‪ 02‬דציבל ובמרחק של ‪ 51‬מ' ומעלה‬
‫עוצמת הרעש תקטן ל ‪ 50-52‬דציבל‪ .‬בפועל עוצמת הרעש תהיה נמוכה מ ‪ 51‬דציבל‬
‫במרחק ‪ 51‬מ'‪.‬‬
‫ד‪ .‬מדידה לתשלום‬
‫האג'קטור יימדד כיחידה קומפלט‪.‬‬
‫‪158‬‬
‫א‪ .‬תעלות וצנרת אוויר‬
‫(‪ )0‬תעלות האוויר תיוצרנה מצינורות ‪ PVC‬קשיח ו‪8‬או מלוחות ‪ PVC‬קשיח‪ ,‬בעובי‬
‫מינימלי של ‪ 2‬מ"מ‪.‬‬
‫(‪ )4‬חיבורי התעלות מחתכים שונים יבוצעו באמצעות מחברי פעמון (טרפזיים)‬
‫בריתוך‪.‬‬
‫(‪ )0‬הקשתות תהיינה ברדיוס שלא יהיה קטן מ‪ 0½ -‬פעמים קוטר‪8‬חתך התעלה‪.‬‬
‫(‪ )2‬שינוי חתך התעלות ייעשה בצורה מתונה ‪ -‬שינוי שלא יעלה על ‪ 0‬ס"מ בחתך ל‪-‬‬
‫‪ 0‬ס"מ אורך תעלה‪.‬‬
‫(‪ )5‬כניסות צידיות תותקנה בזווית מכסימלית של ‪ 251‬ותרותכנה לתעלה הראשית‪.‬‬
‫(‪ )2‬יש להתקין לתעלות‪ ,‬האנכיות והאופקיות‪ ,‬תמיכות מפלב"מ ‪ ,002L‬במרחקי‬
‫ביניים שלא יעלו על ‪ 4‬מ'‪ .‬התמיכות תחוזקנה לקירות ולרצפה באמצעות‬
‫חבקים וברגים מפלב"מ ‪.002L‬‬
‫(‪ )6‬את חיבורי התעלות יש לבצע באמצעות מכשיר ריתוך בחום תוך שימוש‬
‫באלקטרודה המתאימה לחומר ממנו תיוצרנה התעלות‪.‬‬
‫(‪ )0‬הדמפרים יהיו ברזי וויסות ידני וייוצרו מ‪ .PVC-‬יש לסמן את מצב פתיחה‬
‫וסגירת הדמפר‪.‬‬
‫(‪ )2‬פתחי היניקה יהיו מסוג "גריל הספקה" עם ידית וויסות ושינוי זווית הלהבים‬
‫בפתחים‪ ,‬עשויים מ‪ ABS -‬או מאלומיניום צבוע בתנור‪.‬‬
‫ב‪ .‬אופני מדידה לתעלות אוויר יהיה כמקובל במיזוג אוויר כלומר‪:‬‬
‫(‪)0‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)0‬‬
‫(‪)2‬‬
‫קשת – תימדד לאורך צירה בתוספת ‪ 0‬מ"א לאורך הציר המדוד מוכפל בהיקף‪.‬‬
‫מכנסיים – ימדדו לאורך ‪ 4‬הצירים בתוספת ‪ 4‬מ"א לאורך הצירים המדודים‬
‫מוכפל בהיקף‪.‬‬
‫חדירות – תחושבנה לפי ‪ 0‬מ"א התעלה החודרת‪.‬‬
‫מעבר קוטר ו‪8‬או מעבר ממרובע לעגול – ימדדו לאורך צירן בתוספת ‪ 0‬מ"א‬
‫לאורך הציר המדוד מוכפל בהיקף‪.‬‬
‫‪ .1‬מפוח ליניקת אוויר‬
‫א‪ .‬מפוח‬
‫(‪ )0‬המפוח יתאים לספיקה של ‪ 41,111‬מק"ש לפחות ולחץ ‪ 21‬מ"מ מים‪ ,‬עם מנוע חשמלי‬
‫תלת פאזי המתאים לעבודה רצופה וממושכת‪.‬‬
‫(‪ )4‬המפוח יהיה עשוי מפלב"מ ‪ 002L‬עם כנפיים מוטות אחורה‪.‬‬
‫(‪ )0‬המפוח יאוזן סטטית ודינמית‪.‬‬
‫(‪ )2‬חיבורי הכניסה והיציאה יהיו באמצעות אוגנים חרושתיים תיקניים‪.‬‬
‫(‪ )5‬למפוח תהיה צנרת ניקוז מי עיבוי ופתח ניקוז בתחתית‪ ,‬ופתח ביקורת להצצה‪.‬‬
‫(‪ )2‬ציר המפוח יהיה מפלב"מ ‪.002L‬‬
‫(‪ )6‬גירוז המסבים יהיה עצמאי כולל איטום הציר בניאופרן או ויטון והגנה על המנוע מפני‬
‫פגיעות מזג אוויר‪.‬‬
‫(‪ )0‬המנוע יהיה תלת פאזי ‪ 51,‬הרץ‪ 211 ,‬וולט המתאימים לדרגת בטיחות ‪ 0‬קבוצה ‪4‬‬
‫ומקדם שירות ‪.0.05‬‬
‫(‪ )2‬המפוח יאושר על ידי התאגיד והמתכנן‬
‫ב‪ .‬מדידה לתשלום‬
‫המפוח יימדד כיחידה קומפלט‪.‬‬
‫‪159‬‬
‫‪ 08.82‬מתקני הרמה ושינוע‬
‫א‪ .‬מתקן במבנה החדש‬
‫הקבלן יספק ויתקין במבנה מכון השאיבה עגורן הרמה חשמלי בחדר מעל הבור‬
‫הרטוב‪.‬‬
‫מיתקן הרמה אחד ידני מעל המשאבות הטבולות מתאים להרמה ולהובלת משא‬
‫של עד ‪ 4111‬ק"ג בתלייה על קורת ‪INP 41‬באמצעות קרונית ניידת וגלגלת הרמה‬
‫המופעלות חשמל בעזרת שלט על לחצנים ‪.‬‬
‫גובה ההרמה יהיה של ‪ 01‬מ'‪ .‬הקרונית הניידת וגלגלת ההרמה תקינה להפעלה‬
‫חשמלית‪ ,‬כולל כבל הזנת החשמל לאורך המונורייל ע"י מסילה מגולוונת עם‬
‫קרוניות ממוסבות ‪ .‬הקרונית תנוע במהירות ‪ 41‬מטר‪8‬דקה מקסימום מהירות‬
‫הרמה גבוהה‪ 5 ,‬מטר‪8‬דקה דרגת אטימות מנוע ‪. IP 52‬‬
‫עגורן זה ינועלאורך המונורייל תלוי ומעוגן בתיקרה ויוצא מהבניין ‪ 0.5‬מ' בגובה‬
‫כ – ‪ 2.1‬מ' מעל הרצפה ומאפשרת העמסה ישירה של הציוד על המשאית ‪.‬‬
‫המונורילים ינוקה ניקוי חול לפי תקן ‪ AS – 4.5‬ויצבעו בשכבות יסוד אפוקסי ו – ‪4‬‬
‫שכבות עליון גוון צהוב איתן ‪ 20‬סה"כ עובי ‪ 411‬מקרון ‪.‬‬
‫ב‪ .‬מתקן במבנה הקיים ( עגורן גשר)‬
‫העגורן יהיה מונע שרשרת‪ ,‬וירים ‪ 0111‬ק"ג במפתח של כ‪ 2.1-‬מ'‪ ,‬גובה הרמה כ‪-‬‬
‫‪ 01.1‬מ'‪ .‬קורת הראש תוסע על שני פרופילי ‪ 44INP‬נשענים על קונזולות עשויות‬
‫פלדה שתותקנה על עמודי הבטון של המבנה במרחקים של כ‪ 0.1-‬מ' אחד מהשני‪.‬‬
‫פרופילי נשיאת העגורן יעוגנו לזיזי הפלדה ע"י פלטקות פלדה‪.‬‬
‫הגלגלת תהיה מדגם ‪ 0-LH‬תוצרת "מולרם" או ש‪.‬ע‪ ,.‬השרשרת תאסף לתוך מיכל‬
‫מוסע יחד עם הגלגלת‪.‬‬
‫הקרונית תהיה מונעת שרשרת דגם ‪ RH‬תוצרת "מולרם" או ש‪.‬ע‪ .‬קורת הראש‬
‫תהיה דגם ‪ ARH‬תוצרת "מולרם" או ש‪.‬ע‪ .‬מחיר היחידה יכלול עגורן גשר קומפלט‬
‫על כל אביזרים‪ ,‬שתי קורות ‪,INP 44‬חיזוק ועיגן הקורות על הקונזולות‪ ,‬בולמים‬
‫בקצות הקורות‪ ,‬צביעה וכו' לקבלת מתקן מושלם ומתפקד‪.‬‬
‫עבור הקונזולות מפלדה שתותקנה על העמודים לתמיכת קורות העגורן ישולם‬
‫בנפרד לפי סעיף בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪--------------------------------‬‬‫חותמת הקבלן וחתימתו‬
‫‪160‬‬
‫‪ - 08.80‬מכשור‬
‫‪ 08.80.81‬כללי‬
‫מפרט זה מתייחס לכל המכשור אשר יסופק בתחנה‪.‬‬
‫חלק מהמכשור יסופק ע"י ספקי ציוד שונים כחלק ממכלולי הציוד‪ ,‬המכשור אשר‬
‫יסופק יתאים למפרט זה‪.‬‬
‫מכשור מסוג קיים בתחנה הקיימת אשר יסופק יהיה זהה לציוד הקיים‪.‬‬
‫עבודת הקבלן כוללת הספקה‪ ,‬הרכבה וחבור המכשור‪ ,‬כולל חווט עד ללוחות בחדר‬
‫חשמל ומערכת ניקוי לאלקטרודות‪.‬‬
‫הקבלן יגיש תכניות עבור הרכבת המכשור כולל‪ :‬מהלך כבלים וצנרות אל ‪8‬‬
‫מהמכשירים‪,‬מנשאים עשויים ‪ , 002SS‬התקנת הגשש כולל מערכת שטיפה‪ ,‬סוגי כבלים‬
‫וחוטים‪ ,‬צנרת הגנה להשחלת הכבלים‪.‬‬
‫המכשירים יהי עמידים לסביבה קורוזיבית‪ ,‬וכן לתנאי מזג האוויר‪.‬‬
‫כל מכשיר יסופק קומפלט כולל משדר‪ ,‬אלקטרודה‪ 8‬גשש‪ ,‬כבל מסוג ובאורך מתאים‪.‬‬
‫המכשירים יהיו אטומים בדרג ‪ ,IP65‬יורכבו כשהם מוגנים בכיסוי הגנה מפני גשם‪,‬‬
‫רוח ושמש‪.‬‬
‫מיקום ההרכבה יאפשר גישה נוחה לטיפול ואחזקה וייקח בחשבון נוכחות גזים‪,‬‬
‫רעידות‪ ,‬תרסיסים וכו'‪.‬‬
‫הספקת הקבלן כוללת את כל המפורט בפרק זה כולל כיול והפעלה במסגרת עלות‬
‫הציוד המופיע בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪ 08.80.86‬מד ספיקה אלקטרומגנטי‬
‫מד הזרימה יכלול שרוול מגומי קשה‪ ,‬אלקטרודות מפלב"מ ויהיה בעל מבנה וחומרים‬
‫המתאימים להעברת שפכים גולמיים‪ .‬מד הזרימה יתאים ללחץ עבודה של ‪02‬‬
‫אטמוספירות‪ .‬מד הזרימה על כל מרכיביו יהיה בדרגת מיגון ‪ IP68‬אספקת החשמל‬
‫תהיה ‪ 42‬וולט‪.‬‬
‫המתמר יהיה משולב בגוף מד הזרימה‪ ,‬או מותקן בנפרד על קיר המבנה ליד מד‬
‫הזרימה‪ ,‬ויהפוך את הסינגל הראשוני לסינגל הזרם ישר ‪ 41-2‬מיליאמפר‪.‬‬
‫המונה והמסכם יהיו דיגיטליים וניתנים לאיפוס‪.‬‬
‫מחיר המד יכלול אוגנים ואוגנים נגדיים‪.‬‬
‫‪ 08.80.81‬מד גובה אולטראסוני‬
‫יסופק מד גובה מתאים לסביבה קורוזיבית ולעומק הנוזל הנמדד‬
‫ח‪.‬מ‪ .‬אלקטרודה ‪SS316‬‬
‫ח‪.‬מ קופסא ‪ -‬פוליאסטר או חומר אחד עמיד לסביבה קורוזיבית‬
‫דרגת הגנה ‪( IP68‬סנסור) ‪ - IP65‬משדר‬
‫מתח הפעלה ‪51 ,42VDC‬הרץ‪...4 ,‬‬
‫סינגל אנלוגי ‪21-41MA -‬‬
‫‪161‬‬
‫‪ 08.80.84‬מד ‪ + PH‬מד טמפרטורה לנוזל‬
‫מד ‪ PH‬יותקן בתעלת כניסת השפכים לתחנה‪.‬‬
‫המכשיר יתאים לסביבה קורוזיבית ויכלול אלקטרודה‪ ,‬משדר‪ ,‬התקן לנשיאת המכשור‬
‫וחיווט עד הלוח‪ .‬המכשיר יחובר לבקר וליחידת העברת מידע ‪ IPNP‬מד ה‪ PH -‬יותקן‬
‫בכניסה לתחנה בתעלה הראשית על התקן נירוסטה ‪.SS316‬‬
‫מאפייני מד ‪PH‬‬
‫תחום מדידה ‪0-02 -‬‬
‫סינגל יציאה ‪2-41MA -‬‬
‫סוג אלקטרודה מזכוכית מוקשית כולל מנגנון פיצוי על טמפרטורה ‪,‬מנגנון ניקוי‬
‫אלקטרודה ‪ -‬ניקוי אוטומטי ע"י מים או כולל ביצוע החיבורים ואספקת צנרת‬
‫ואביזרים‬
‫‪ 08.80.80‬מד מוליכות ‪EC‬‬
‫מד מוליכות יותקן בסמוך למד ה‪. PH-‬המכשיר כולל אלקטרודה ומשדר‪ ,‬מבנה‬
‫האלקטרודה מונע הצטברות מוצקים וניתנת לפירוק והרכבה באופן פשוט‪.‬‬
‫סוג האלקטרודה‪INDUCTIVE ELECTRODE :‬‬
‫חמורי מבנה ‪ :‬פוליפרופילן‬
‫סנסור‪ :‬טבול‬
‫תחום מדידה‪ 411- 511 MICROMHO :‬כולל פיזור טמפרטורה‬
‫דרגת הגנה‪ :‬משדר ‪IP65‬‬
‫סינגל יציאה ‪2-41MA :‬‬
‫חומרי מבנה קופסת משדר‪ SS316 :‬או חומר אחד עמיד לתנאים קורוזיבים‬
‫‪ 08.80.82‬מתמר לחץ‬
‫מתמרי לחץ יתאימו לעבודה בלחץ בתחום ‪ 1- 05‬אטמ'‪.‬‬
‫מתמרי לחץ מותקנים בקווי שפכים יכללו ממברנה רחבה המתאימה לבוצה למניעת‬
‫הסתמותם‪.‬‬
‫המתמר יוציא סינגל בתחום ‪ ,2-41MA‬וכן יכלול תצוגה מקומית‬
‫חומרי המבנה יהיו מפלב"מ ‪.002‬‬
‫‪162‬‬
‫‪ 08.80.80‬מצופי פיקוד‬
‫המצופים יהיו במבנה אגס‪ ,‬באורך כבל מתאים לשימוש‪.‬‬
‫חומרי המבנה יהיו עמידים לשפכים‪.‬‬
‫המצופים יתלו על פרופיל פלב"מ ‪ 002‬אשר יותקן בקירות ת"ש או מיכל‪.‬‬
‫‪ 08.80.80‬יצרנים מאושרים‬
‫מדי ספיקה ‪ -‬קרונה‪E&HF.P ,‬‬
‫מדי גובה אולטרסונים ‪ -‬מלטרוניקס‪ ,‬בלה ‪ -‬בוקה ‪ VEGA ,E&H‬או ש"ע מאושר‪.‬‬
‫מד ‪ E&H ,Prominent Royce ,GLI - PH‬או ש"ע מאושר‪.‬‬
‫מד ‪ E&H ,Prominent Royce ,GLI - EC‬או ש"ע מאושר‪.‬‬
‫מוצפי פיקוד‪S.T. ELECTRO SYSTEMS FLYGT:‬‬
‫פרסוסטיים‪ :‬דנפוס או ש"ע‪.‬‬
‫מחבר לחץ‪ :‬דנפוס או ש"ע‪.‬‬
‫‪ 08.80.82‬התקנת המכשור‬
‫התקנת המכשור תבוצע ע"י מכשירן‪ ,‬אשר יבצע גם כיולים והפעלת המכשור‪ ,‬עד קבלת‬
‫הפעלה אמינה‪ .‬ההתקנה כוללת את כל הצנרת הדרושה‪ ,‬אביזרים‪ ,‬תמיכות‪ ,‬הגנת מזג‬
‫אויר וכל הדרוש לפעולה תקינה של הציוד‪.‬‬
‫התקנת הכבלים בין המכשור ולוח החשמל יבוצע תוך התחשבות ברעש רקע ומתחי‬
‫יתר‪ .‬במידת הצורך יותקנו יחידות הגנה בפני הרעשים ומתחי היתר‪ .‬מחיר ההגנות‬
‫כלול במחיר היחידות השונות‪.‬‬
‫כבלי מכשור יתחברו לציוד דרך קופסת חיבורים פלסטית מוגנת בדרג ‪ IP67‬עם מעברי‬
‫אנטיגרון (למעט מכשור הכולל קופסת בקרה מקומית)‪.‬‬
‫כבלים מקופסת חיבור יושקל בצינור שרשורי גמיש עם מעבר אנטיגרון בקצוות‪.‬‬
‫במקומות בהם תדרש התקנת מגיני מתח יתר יותקנו המגינים בתוך קופסאות חבור‪.‬‬
‫מחשור הכולל פנל הפעלה מקומי ‪ -‬יותקן בתוך ארון אטום ‪.IP65‬‬
‫‪163‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נספחים‬
‫‪164‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נספח ב'‬
‫כתב כמויות‬
‫‪165‬‬
‫כללי‬
‫כתב כמויות‬
‫נספח ב'‬
‫(‪)1‬‬
‫את רשימת הכמויות והמחירים יש לקרא יחד עם תיאור העבודה ומפרט טכני מיוחד‬
‫רואים את התיאורים המלאים על כל פרטיהם‪ ,‬כפי שהם מובאים במפרט מסמכי החוזה‪,‬‬
‫משלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים ברשימת הכמויות‪ .‬הדגשת פרט מסוים‬
‫הכלול בתיאורים תמציתיים אלה‪ ,‬בסעיף כלשהו‪ ,‬ברשימת‪-‬הכמויות‪ ,‬אין בכוחו לגרוע‬
‫במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי יתר הסעיפים בהם הדגשה זו או אחרת חסרה‪.‬‬
‫(‪)6‬‬
‫בכל מקום בכתב הכמויות בו מצוין "התקנה"‪" ,‬החלפה"‪" ,‬אספקה והתקנה"‪ ,‬שם המוצר‬
‫"מגוף"‪",‬אל חוזר"‪" ,‬צינור"‪" ,‬תא"‪ ,‬וכו' הכוונה היא לאספקה של מוצר‪ ,‬הובלתו לשטח‪,‬‬
‫התקנתו‪ ,‬שימוש בציוד וכלים כנדרש‪ ,‬חומרי עזר ועבודות נלוות הכל כנדרש לקבלת מוצר‬
‫מושלם ומתפקד‪ .‬רק במקרה שבכתב הכמויות מצוין "אספקה בלבד" הכוונה היא‬
‫שהמוצר יסופק ע"י הקבלן ללא הרכבתו ובמקרה שנכתב "התקנה בלבד" או "הרכבה‬
‫בלבד" הכוונה היא שהקבלן ירכיב מוצר‪ /‬אביזר שמסופק לו ע"י המזמין או ע"י גורם אחר‬
‫באישור המזמין‬
‫(‪)0‬‬
‫בעל ההצעה ימלא את כל הפרטים בדפים המצורפים למכרז ויצרף את כל הנתונים‬
‫שנתבקש להגיש עם ההצעה‪ .‬אי מילוי ההוראות עלול לגרום לפסילת ההצעה‪ .‬אין להוסיף‬
‫כל הערה או‬
‫(‪)2‬‬
‫בעל ההצעה יחתום את שמו על כל דף של רשימת הכמויות‪ ,‬ועל גיליון הסיכום‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫סעיפי ם שלפי דעת מגיש ההצעה כוונתם אינה ברורה די צרכה‪ ,‬יש לברר עם המהנדס‬
‫לפחות ‪ 5‬ימים לפני מועד הגשת ההצעה‪ .‬תשובות לקבלנים יינתנו בכתב בלבד לפני הגשת‬
‫ההצעה‪ .‬לאחר הגשת ההצעה וחתימת החוזה תחייב דעתו של המהנדס‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫רואים את הקבלן כאילו התחשב‪ ,‬עם הצגת המחירים‪ ,‬בכל התנאים המפורטים בחוזה זה‬
‫על כמסמכיו‪ .‬המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות‬
‫מלוי התנאים הנזכרים באותם מסמכים‪ ,‬על כל פרטיהם‪ ,‬אי‪ -‬הבנת תנאי כלשהו או אי‬
‫התחשבות בו לא שמש כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫אם לא צוין במפורש ברשימת הכמויות‪ ,‬יראו את המחיר המוצע בעד סעיף כלשהו‪ ,‬לפי‬
‫רשימת הכמויות ומחיר החוזה כולו‪ ,‬ככוללים את הערך‪:‬‬
‫א‪ .‬כל החומרים הדרושים כולל הפחת‪ ,‬ובכלל זה מוצרים מוכנים‪ ,‬חומרי עזר‬
‫כגון ברגים‪ ,‬אטמים‪ ,‬חומרי צבע‪ ,‬אטימה‪,‬שרוולים‪ ,‬תמיכות וכיו"ב‪ ,‬בין אם‬
‫נכללו במסמכי המכרז‪8‬חוזה או לא אך נדרשים לביצוע המושלם של העבודה‪.‬‬
‫ב‪ .‬כל העבודות הדרושות לביצוע מושלם של העבודה כולל ריתוכים‪ ,‬חפירות‪,‬‬
‫חציבות בטונים‪ ,‬תמיכת הציוד הספחים והאביזרים לצורך ביצוע העבודה‪,‬‬
‫לרבות ניהול העבודה בפיקוח מקצועי‪ ,‬וכל הנדרש לשם ביצוע מושלם של כל‬
‫סעיף בהתאם לתנאי החוזה ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הנזכרות בפרט ו‪8‬או‬
‫המשתמעות ממנו‪.‬‬
‫ג‪ .‬השימוש בכלי‪ -‬עבודה‪ ,‬מכשירים‪ ,‬מכונות‪ ,‬כלי‪-‬רכב‪ ,‬פיגומים‪ ,‬מבנים ארעיים‬
‫וכל ציוד אחר‪ ,‬לרבות הוצאות הרכבתם‪ ,‬אחזקתם במקום העבודה ופירוקם‬
‫בגמר העבודה‪ ,‬הוצאות לתיקונים‪ ,‬דלק‪ ,‬שמנים‪ ,‬סיכה ושכר נהגים‪ ,‬מכונאים‬
‫וכו'‪.‬‬
‫ד‪ .‬הובלת חומרים וציוד למקום העבודה‪ ,‬לרבות החזרת הציוד‪ ,‬ובכלל העמסתם‬
‫ופריקתם וכן הסעת העובדים למקום העבודה וממנו‪.‬‬
‫ה‪ .‬אחסנת החומרים והציוד ושכר המחסנאים והרשמים‪.‬‬
‫ו‪ .‬כל עבודות בעלות אופי ארעי באתר הבנייה‪ ,‬כגון‪ :‬מבני‪-‬עזר‪ ,‬ניקוז זמני‪,‬‬
‫הקמת פגומים‪ ,‬עבודות אחזקה וניקוי בתקופת הביצוע‪ ,‬מדידות‪ ,‬סימון‪,‬‬
‫אחזקתם במצב תקין ומתוקן‪ ,‬צנרת וחיבורי מים‪ ,‬ביוב ודלוחין זמניים‪,‬‬
‫צינורות זמניים למיכלי מים‪ ,‬גידור זמני ואמצעי בטיחות אחרים‪ ,‬הגנה וכיסוי‬
‫חלקי מבנים‪ ,‬סילוק מי גשם והגנה משיטפונות‪ ,‬סילוק עודפי חומרים ופסולת‬
‫מאתרי הבנייה‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫ז‪ .‬שכר שומרים והוצאות שמירה אחרות‪.‬‬
‫ח‪ .‬תשלומים בעד מים וחשמל לבנייה‪.‬‬
‫ט‪ .‬אספקת דגמים לבדיקות ואישורים‪.‬‬
‫י‪ .‬הוצאות תיקונים בתקופת הבדק‪.‬‬
‫יא‪.‬תיאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח‪.‬‬
‫יב‪ .‬דמי ביטוח למיניהם‪ ,‬ערבויות‪ ,‬מיסים מממשלתיים ומיסים מוניציפלים‬
‫החלים על הקבלן‪ ,‬מיסים לקרנות והטבות סוציאליות‪ ,‬הקצבות לנזיקין‬
‫ופיצויים של נזיקין לסוגיהם‪ ,‬כמפורט בתנאי החוזה‪ ,‬מס קנייה‪ ,‬מכס‪ ,‬בלו‪,‬‬
‫וכל ההיטלים האחרים המתחייבים לפי החוק‪.‬‬
‫יג‪ .‬כל יתר ההוצאות באתר הבנייה שתנאי החוזה מחייבים אותו ו‪8‬או הקשורות‬
‫איתם ו‪8‬או הנובעות מהן‪-‬הישירות והעקיפות‪ ,‬המוקדמות והמקריות‪.‬‬
‫יד‪ .‬הוצאות כלליות של הקבלן‪.‬‬
‫טו‪.‬הוצאות מימון ורווח‪.‬‬
‫(‪)6‬‬
‫כל פרט המסומן בתוכניות ואינו כלול ברשימת‪ -‬הכמויות יראה ככלול במחירים שיוצעו‬
‫ע"י הקבלן‪ ,‬כמו‪-‬כן‪ ,‬כל סעיף הכלול במפרט הטכני וברשימת‪-‬הכמויות ואינו מסומן‬
‫בתוכניות‪ ,‬יראה ככלול במחירים שיוצעו על‪-‬ידי הקבלן‪.‬‬
‫(‪)0‬‬
‫הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות הינן אלא אומדן בלבד של כמויות העבודה‪ ,‬ואין‬
‫לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫הכמויות שבוצעו למעשה תקבענה על‪-‬סמך מדידות‪ .‬הקבלן חייב להודיע ולאפשר מדידת‬
‫הכמויות באתר טרם שכיסה חלק מסוים מהעבודה‪ .‬לא עשה כך‪ ,‬עליו יהיה להסיר את‬
‫הכיסוי ולנקוט באמצעים הדרושים כדי לאפשר מדידה תקינה של כל הפריטים הרשומים‬
‫בכתב‪-‬הכמויות‪.‬‬
‫המדידות תרשמנה בדפי מדידות ותחתמנה על‪-‬ידי בא כוח המזמין והקבלן‪ .‬על הקבלן‬
‫לספק על‪-‬חשבונו את כוח‪-‬האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות‪.‬‬
‫(‪ )01‬המזמין רשאי לשנות את הכמות המופיעה בכל סעיף בכתב הכמויות וכן לבטל סעיפים‬
‫קיימים וזת מבלי שלקבלן תהיה דרישה לשינוי במחיר‪.‬‬
‫‪167‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫להלן הצעתי למכרז ‪10802‬‬
‫סה"כ עלות העבודה לפני הנחה‬
‫לפי כתב הכמויות ללא מע"מ‪:‬‬
‫(במילים)‬
‫סה"כ סכום לפני הנחה‬
‫הנחה באחוזים (‪)%‬‬
‫סה"כ הנחה (‪) ₪‬‬
‫סה"כ סכום לאחר ההנחה (‪)₪‬‬
‫‪ 00.1%‬מע"מ‬
‫סה"כ כולל מע"מ‬
‫(במילים)‬
‫שם המציע‬
‫ח‪.‬פ‪.‬‬
‫חתימת המציע‬
‫כתובת המציע‬
‫תאריך‬
‫טלפון‬
‫‪168‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נספח ג'‬
‫רשימת תכניות‬
‫‪169‬‬
‫נספח ג'‬
‫רשימת תכניות‬
‫תכניות הנדסה אזרחית‪ ,‬צנרת וציוד‬
‫מס' תכנית‬
‫‪0084021811R‬‬
‫‪00840218110‬‬
‫‪00840218101‬‬
‫‪00840218141‬‬
‫‪00840218101‬‬
‫‪00840218121‬‬
‫‪00840218151‬‬
‫‪00840218150‬‬
‫‪00840218154‬‬
‫‪00840218121‬‬
‫‪00840218161‬‬
‫‪00840218101‬‬
‫‪00840218121‬‬
‫‪00840218011‬‬
‫‪00840218010‬‬
‫שם התכנית‬
‫רשימת תכניות‬
‫תכנית שטח – מערכת מים וביוב‬
‫תנוחה מפלס ‪±1.11‬‬
‫תנוחה מפלס ‪-2.41‬‬
‫תנוחה מפלס ‪-0.21‬‬
‫תכנית פירוקים‬
‫חתך ‪4-4‬‬
‫חתך ‪2-2‬‬
‫חתך ‪0-0‬‬
‫תכנית גג‬
‫פרטי נגרות ומסגרות‬
‫תכנית חזיתות‬
‫תכנית אדריכלית‬
‫מפרט אל חוזר "‪ 41‬על קו הסניקה‬
‫חתך לאורך קווי גלישה‬
‫פרטים סטנדרטים‬
‫‪00840218411A‬‬
‫‪00840218411B‬‬
‫‪00840218411‬‬
‫‪00840218410‬‬
‫‪00840218410A‬‬
‫‪00840218410B‬‬
‫‪00840218410G‬‬
‫‪00840218410K‬‬
‫‪00840218014‬‬
‫‪00840218010M‬‬
‫‪00840218614‬‬
‫‪00840218600‬‬
‫‪00840218021‬‬
‫‪00840218211‬‬
‫‪00840218210‬‬
‫‪00840218210‬‬
‫‪00840218212‬‬
‫‪00840218215‬‬
‫‪00840218216‬‬
‫‪00840218201‬‬
‫‪00840218200‬‬
‫‪00840218240‬‬
‫‪00840218245‬‬
‫קווי ביוב – חתך אופייני בתעלה‬
‫קווי מים – חתך אופייני בתעלה‬
‫עטיפת בטון‬
‫תא ביקורת‬
‫תא ביקורות עם מפעל חיצוני‬
‫עיבוד בתחתית תא ביקורת‬
‫תקרות ומכסים בתאי ביקורת‬
‫התחברות לשוחה קיימת פרט איטום פתח למעבר‬
‫פרט הידרנט "‪ ø4‬ארון כיבוי אש עם גלגלון‬
‫פרט גדר‬
‫תמיכות לאביזרים‬
‫משטח בטון‬
‫תא ביוב חדש על קו קיים פעיל‬
‫מעקה עשוי פיברגלס‬
‫מכסה עשוי פיברגלס או פח‬
‫מכסה עשוי אלומיניום‬
‫מתקן מוצא לצינור גלישה מי קולחים‬
‫קלפה אל חוזר במוצא קו גלישה‬
‫סולם נירוסטה לעלייה על גג המבנה‬
‫פרט מגוב ידני‬
‫עוגנים לחיזוק מחבר לאוגן‬
‫פרט איטום פתח למעבר צינור בקיר בטון‬
‫פרטי חיפוי אבן בקירות חזית‬
‫‪170‬‬
‫תכניות קונסטרוקציה‬
‫מס' תכנית‬
‫‪S 4502-4-110‬‬
‫‪S 4502-4-114‬‬
‫‪S 4502-4-110‬‬
‫‪S 4502-4-112‬‬
‫שם התכנית‬
‫תכנית קירות דיפון ורצפה במפלס ‪-0.21‬‬
‫תכנית תקרה במפלס ‪-2.41‬‬
‫תכנית תקרה במפלס ‪1.11‬‬
‫תכנית תקרות וגגות‬
‫תכניות חשמל‬
‫מס' תכנית‬
‫‪0006 -LUAH‬‬
‫שם התכנית‬
‫תכנית לוח חשמל‬
‫וכן כל התכניות אשר תתווספנה לצורך השלמה ו‪8‬או הסברה ו‪8‬או לצורך שינויים אשר יידרשו‬
‫במהלך הביצוע ו‪8‬או שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו ‪.‬‬
‫חתימת הקבלן __________________‬
‫‪171‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נספח ד'‬
‫אישור על קיום ביטוחים של הקבלן‬
‫‪172‬‬
‫טופס אישור על קיום ביטוחים (עבודות קבלניות)‬
‫נספח ד'‬
‫תאריך‪……………:‬‬
‫לכבוד‬
‫"מי שבע"‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ (להלן‪" :‬המזמין")‬
‫רח' ההסתדרות ‪ ,75‬באר‪-‬שבע‬
‫הנדון‪:‬‬
‫אישור על קיום ביטוחים בקשר עם הסכם מיום ‪ ................‬הרחבה‪ ,‬שדרוג ותוספת ציוד‬
‫אלקטרומכני בתחנת שאיבה אופקים(להלן ‪" :‬העבודות") שנחתם בין המזמין לבין‬
‫‪( .................................‬להלן ‪" :‬הקבלן")‬
‫הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ‪ .......................‬ועד יום………………ערכנו על שם הקבלן‬
‫ועל שם קבלני המשנה שלו וכן על שם המזמין (להלן ‪":‬יחידי המבוטח") את הביטוחים‬
‫המפורטים להלן בקשר עם ביצוע העבודות הנ"ל‪:‬‬
‫‪ .1‬ביטוח עבודות הקמה הכוללת את הפרקים שלהלן‪:‬‬
‫‪0.0‬‬
‫פרק א' – ביטוח כל הסיכונים ‪:‬‬
‫לעבודות המבוצעות‪ ,‬למתקנים‪ ,‬לציוד וחומרים‪ ,‬לרבות כאלו המסופקים על ידי המזמין‪,‬‬
‫במלוא ערכם ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת‬
‫ביצוע העבודות והתגלו בתקופה זו ו‪8‬או בתקופת הניסוי ‪8‬ההרצה‪8‬בדק ו‪8‬או בתקופת‬
‫התחזוקה הקבועה בפוליסה בסכום ביטוח כולל בסך………… …‪ ₪ ..‬וכן כיסוי לרכוש‬
‫קיים עליו עובדים ו‪8‬או לרכוש סמוך בגבול האחריות שלא יפחת מ ‪. ₪ 1,888,888.- -‬‬
‫הכיסוי במסגרת פרק זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי לכל‬
‫ההוצאות הנוספות לפינוי הריסות‪ ,‬שכר אדריכלים‪ ,‬רכוש במעבר‪ ,‬נזקי גניבה ופריצה‪ ,‬שכר‬
‫מומחים‪ ,‬שכר עבודה בשבתות‪ ,‬עבודה בחגים‪ ,‬עבודות לילה‪ ,‬משלוח אווירי‪ ,‬הוצאות הובלה‬
‫מיוחדות וכו' ‪ ,‬כל זאת בשיעור שלא יפחת מ‪ 41%-‬מגובה הנזק‪.‬‬
‫כמו כן כולל פרק זה כיסוי‪ ,‬במלוא סכום הביטוח‪ ,‬לנזק עקיף מתכנון לקוי‪ ,‬עבודה לקויה‬
‫וחומרים לקויים‪ ,‬וכיסוי בגבול אחריות שלא יפחת מ‪ ₪ 1,888,888 -‬לנזק ישיר מתכנון‬
‫לקוי‪ ,‬עבודה לקויה וחומרים לקויים ‪.‬‬
‫‪0.4‬‬
‫פרק ב'‪ -‬ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ‪:‬‬
‫בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת‬
‫ביצוע העבודות ו‪8‬או בקשר אליהן ‪ ,‬לרבות נזק גרר (תוצאתי) בגבול אחריות שלא יפחת מ‪-‬‬
‫‪ ₪ 0,888,888‬למקרה ולתקופת ביטוח‪.‬‬‫פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממכשירי הרמה‪ ,‬מנופים ו‪8‬או מעליות‪,‬‬
‫פריקה וטעינה‪ ,‬זיהום פתאומי ובלתי צפוי(מים או קרקע)‪ ,‬שביתות והשבתות‪ ,‬פרעות‬
‫ומהומות‪ ,‬עבודות בגובה ובעומק‪ ,‬שימוש בכלי נשק‪ ,‬קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם‪ ,‬נזק‬
‫לרכוש המזמין שהמבוטח או כל איש בשירותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח‬
‫(למעט נזק המכוסה עפ"י הרחבת רכוש סמוך ורכוש שעליו עובדים בפרק א' של הפוליסה)‪.‬‬
‫פרק זה כולל את ההרחבות הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬הרחבה בדבר כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי‬
‫‪ ‬כיסוי לרעידות והחלשת משען עד ‪ 41%‬מהיקף העבודות אך בגבול אחריות שלא‬
‫יפחת מ‪ ₪ 511,111-‬למקרה על בסיס נזק ראשון‪.‬‬
‫‪ ‬נזק הנובע מכלי רכב מנועי‪8‬צמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו‪.‬‬
‫‪173‬‬
‫בפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של המבוטח ואשר בגינו‬
‫אין המבוטח חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו‪8‬או לתקנות יחשב לצד שלישי‬
‫על פי פוליסה זו‪.‬‬
‫פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחיד‬
‫המבוטח בנפרד‪ ,‬כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה‪ ,‬הוראותיה וחריגיה‪,‬‬
‫כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים‪ .‬דינה של שותפות הכוללת‬
‫כמה אנשים‪ ,‬כדין גוף משפטי אחד‪.‬‬
‫רכוש המזמין יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה אם אינו מכוסה בפרק א'‪.‬‬
‫‪0.0‬‬
‫פרק ג'‪ -‬ביטוח חבות מעבידים ‪:‬‬
‫בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין פגיעה‬
‫גופנית הנגרמת תוך כדי ועקב ביצוע העבודות בגבול האחריות שאינו נמוך מ‪68,888,888 -‬‬
‫‪ ₪‬למקרה ולתובע ולתקופת הביטוח‪.‬‬
‫פרק זה אינו כולל כל חריג בדבר‪ :‬קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם ‪ ,‬עבודות בגובה ובעומק‪,‬‬
‫עבודות הריסה ו‪8‬או פיצוץ‪ ,‬הרעלה במאכל או במשקה‪ ,‬עבודות נוער‪ ,‬פרעות או מהומות‬
‫אזרחיות‪ ,‬עובדים מהשטחים‪ ,‬שביתה ו‪8‬או השבתה‪ ,‬שעות עבודה ומנוחה‪.‬‬
‫תקופת הביטוח מ_________________ עד __________________ כולל ‪ 21‬ימי הרצה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ביטוח חבות המוצר (יומצא למזמין עם המסירה הראשונה של חלק מהעבודה או כולה)‬
‫בגין אחריותו של הקבלן על פי כל דין בגין אובדן ו‪8‬או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו‪8‬או‬
‫גוף כלשהו לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) המזמין ו‪8‬או עובדיו ו‪8‬או מי מטעמו‬
‫כתוצאה ממוצר פגום של הקבלן ו‪8‬או עובדיו ו‪8‬או מי מטעמו בקשר עם ביצוע העבודות ו‪8‬או‬
‫הפרויקט נשוא ההסכם‪.‬‬
‫ביטוח זה כולל סעיף אחריות צולבת‪ ,‬בהקשר לעבודות המבוטחות בלבד‪ ,‬לפיו הכיסוי‬
‫הבי טוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחיד המבוטח בנפרד‪ ,‬כאילו הוצאה על שמו בלבד‬
‫פוליסה זו על תנאיה‪ ,‬הוראותיה וחריגיה‪ ,‬כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של‬
‫המבוטחים האחרים‪ .‬דינה של שותפות הכוללת כמה אנשים‪ ,‬כדין גוף משפטי אחד‪.‬‬
‫גבולות האחריות‪ ₪ 6,888,888 :‬לפחות‪ ,‬למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית‪.‬‬
‫תקופת הביטוח מ_________________ עד __________________‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫ביטוח אחריות מקצועית‬
‫בגין אחריותו של הקבלן על פי כל דין בגין אובדן ו‪8‬או נזק ו‪8‬או הפסד העלולים להיגרם‬
‫לכל אדם ו‪8‬או גוף כלשהו לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) המזמין ו‪8‬או עובדיו ו‪8‬או‬
‫מי מטעמו כתוצאה ממעשה ו‪8‬או מחדל מקצועי של הקבלן ו‪8‬או עובדיו ו‪8‬או מי מטעמו‬
‫לרבות טעות ו‪8‬או השמטה בקשר עם ביצוע העבודות ו‪8‬או הפרויקט נשוא ההסכם‪.‬‬
‫הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח‪ ,‬אובדן‬
‫ו‪8‬או שחזור מסמכים‪ ,‬הפרת סודיות ואי יושר של עובדים‪.‬‬
‫הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה‪ ,‬אף אם ביצוע‬
‫העבודה החל בטרם נחתם ההסכם‪ ,‬אך לא לפני התאריך‪( ______ :‬להלן‪" :‬התאריך‬
‫הרטרואקטיבי") והוא כולל תקופת גילוי מורחבת של ‪ 2‬חודשים‪.‬‬
‫הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמין הנובעת מאחריות הקבלן המבוטח על פי‬
‫הפוליסה‪ ,‬בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל‬
‫אחד מיחידי המבוטח‪ .‬ואולם‪ ,‬מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותו המקצועית של‬
‫המזמין כלפי הקבלן‪.‬‬
‫גבולות האחריות‪ ₪ 6,888,888 :‬לפחות‪ ,‬למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית‪.‬‬
‫תקופת הביטוח מ_________________ עד __________________‪.‬‬
‫‪174‬‬
‫‪1‬‬
‫ביטוח רכב‪8‬צמ"ה‬
‫‪.2‬‬
‫לכיסוי כלי הצמ"ה המופעלים ע"י הקבלן לצורך העבודות נשואות ההסכם ולכסוי‬
‫חבות הקבלן על פי דין כלפי צד ג' בגין השימוש בציוד‪ .‬המזמין יחשב כמבוטח‬
‫נוסף עפ"י הביטוח‪ ,‬בכפוף לסעיף אחריות צולבת‪ ,‬לפיו ייחשב הביטוח כאילו‬
‫נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח‪.‬‬
‫רכב‪ 8‬צמ"ה מס' רישוי‪8‬מס' מע"צ___________________‬
‫היצרן‪__________________________:‬‬
‫סוג ביטוח רכוש‪ :‬מקיף‪ 8‬צד שלישי (מחק את המיותר)‬
‫מס' תעודת חובה משולמת‪________________________:‬‬
‫תוקף הפוליסה‪ :‬מיום _____________ ועד ליום _____________‪.‬‬
‫רכב‪ 8‬צמ"ה מס' רישוי‪8‬מס' מע"צ___________________‬
‫היצרן‪__________________________:‬‬
‫סוג ביטוח רכוש‪ :‬מקיף‪ 8‬צד שלישי (מחק את המיותר)‬
‫מס' תעודת חובה משולמת‪________________________:‬‬
‫תוקף הפוליסה‪ :‬מיום _____________ ועד ליום _____________‪.‬‬
‫גבולות האחריות לביטוח צד שלישי‪ ,₪6,888,888 :‬למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית‪.‬‬
‫תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ביט ‪.4100‬‬
‫תוקף הפוליסה‪ :‬מיום _____________ ועד ליום _____________‪.‬‬
‫‪ .0‬ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות‪:‬‬
‫‪5.0‬‬
‫למבוטח תהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו‪8‬או להגדיל את סכום הביטוח‬
‫בביטוח הקבלנים בכל שלב משלבי ביצוע העבודה‪ .‬במקרה כאמור יחויב המבוטח בפרמיה‬
‫יחסית נוספת שתחושב על בסיס פרו רטה‪.‬‬
‫‪5.4‬‬
‫הביטוחים הנ"ל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידכם וכי אנו מוותרים על כל טענה‬
‫ו‪8‬או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם‪.‬‬
‫כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה) ‪ ,‬המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות‬
‫המבטח‪ ,‬כאשר קיים ביטוח אחר‪ ,‬לא יופעל כלפי המזמין‪.‬‬
‫‪5.0‬‬
‫הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד כל אדם או גוף אשר מבוטח סביר לא היה תובע‬
‫ממנו פיצוי וכן כל אדם ו‪8‬או גוף שלמבוטח ו‪8‬או למזמין זיקה אליו או שהמבוטח ו‪8‬או‬
‫המזמין והתחייב לשפותו ו‪8‬או כל אדם אחר הקשור עם המבוטח בחוזה עבודה מפורש או‬
‫מכללא‪ ,‬אולם ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם אשר גרם לנזק בתוך כוונת זדון‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫הביטוחים הנ"ל לא יהיו ניתנים לביטול על ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך‬
‫תקופת הבדק ו‪8‬או האחריות‪ ,‬למעט במקרים של מרמה או אי תשלום דמי הביטוח‪.‬‬
‫‪5.5‬‬
‫תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו ישולמו ישירות למזמין‪ ,‬אלא אם הומצא לידנו אישור בכתב‬
‫של המזמין המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר‪.‬‬
‫‪ 1‬אם יש יותר מ‪ 1-‬כלי רכב‪/‬צמ"ה יש לצרף רשימה עם הפר וט שלהלן‪ .‬רשימה זאת תהווה חלק בלתי נפרד מאישור זה‪.‬‬
‫‪175‬‬
‫‪5.2‬‬
‫ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על הקבלן‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪5.6‬‬
‫ההשתתפות העצמית בכל אחד מן הביטוחים הנ"ל אינה עולה על ‪ ₪ 01,111‬למקרה‪ ,‬למעט‬
‫בביטוחי רעידת אדמה ונזקי טבע‪ ,‬אשר לגביהם תהיה השתתפות העצמית כמקובל‬
‫בישראל‪.‬‬
‫‪5.0‬‬
‫מוסכם‪ ,‬כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי פוליסה‬
‫זו לא יגרע מזכויות המזמין על פי פוליסה זו‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫תנאי הפוליסות למעט "אחריות מקצועית"‪ ,‬לא יפחתו מתנאי ביט בגרסת ‪.4100‬‬
‫אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי‬
‫האמור לעיל‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫חתימת חברת ביטוח‬
‫שם החותם ותפקידו‬
‫‪176‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נספח ה'‬
‫טופס בקשה לפתיחת חשבון ספק‬
‫טופס בקשה להעברת כספים במסלקה בנקאית‬
‫‪177‬‬
‫נספח ה'‬
‫לכבוד‬
‫יחידת התשלומים‬
‫"מי שבע"‪-‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫פרטים כלליים‬
‫שם החברה‪8‬שותפות‪8‬עסק _________________________________________________‬
‫מהות העיסוק‪8‬מתן שירות‪______________________________:‬‬
‫כתובת העסק למשלוח דואר והודעה על ביצוע תשלום‪ :‬רח' _____________________ מס'‬
‫הבית __________________‪ ,‬דואר אלקטרוני‪____________________________:‬‬
‫ישוב _______________ מיקוד _________‬
‫טלפון __________טל' סלולארי‪ ______________:‬פקסימיליה ________________‬
‫מס' עוסק מורשה‪8‬תעודת זהות_______________________‬
‫מסמכים שיש לצרף לבקשה‬
‫יש לצרף את האישורים והמסמכים הרלוונטים הבאיים ‪:‬‬
‫‪ .0‬אישור על ניכוי מס במקור‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור על ניהול חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪.‬‬
‫‪ .0‬צילום חשבונית מס‪.‬‬
‫‪ .2‬צילום שיק‬
‫פרטי חשבון הבנק להעברת תשלומים‬
‫שם החשבון בבנק‪_____________________________________________:‬‬
‫שם הבנק‪___________________________________:‬מס' הבנק‪________:‬‬
‫מס' ח‪-‬ן בבנק ______________________‬
‫כתובת הבנק ________________________________ מס' סניף _________________‬
‫שם מורשי החתימה כפי שמופעים בספרי הבנק‪:‬‬
‫________________________________‬
‫________________________________‬
‫‪178‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נספח ו'‬
‫נוסח כתב ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית‬
‫‪179‬‬
‫נוסח ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית‬
‫נספח ו'‬
‫לכבוד‬
‫"מי שבע"‪-‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫(להלן ‪" -‬החברה")‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫ערבות בנקאית מספר______________________‬
‫לבקשת __________________ מספר ח‪.‬פ‪ 8 .‬ח‪.‬צ ‪ 8‬ת‪.‬ז‪ __________________ .‬מכתובת‬
‫_______________________ (להלן "הנערב") אנו ערבים כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום‬
‫כל סכום עד לסכום כולל של ‪( ₪ 0,011,111‬מיליון ומאה אלף שקלים חדשים) שתדרשו מאת‬
‫הנערב בקשר למכרז פומבי ‪ 10802‬לעבודות הרחבה‪ ,‬שדרוג ותוספת ציוד בתחנת השאיבה לביוב‬
‫באופקים‪.‬‬
‫סכום הערבות יהיה צמוד למדד הבניה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה (להלן‪" :‬המדד") בתנאי הצמדה שלהלן‪:‬‬
‫"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _____________ שהתפרסם בתאריך‬
‫____________ ‪ ,‬והעומד על __________________ נקודות‪.‬‬
‫"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות‬
‫זו‪.‬‬
‫הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן‪:‬‬
‫אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה‬
‫למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי‪.‬‬
‫אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום‬
‫הערבות ללא כל הפרשי הצמדה‪.‬‬
‫לפי דרישתכם הראשונה בכתב‪ ,‬לא יאוחר מארבעה ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי‬
‫כתובתנו המפורטת לעיל‪ ,‬אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה‪ ,‬ובלבד שלא יעלה על סכום‬
‫הערבות בתוספת הפרשי הצמדה‪ ,‬מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו‬
‫חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב‪.‬‬
‫כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת‬
‫_________________‪ ,‬כשהיא חתומה ע"י חשב התאגיד או ממלא מקומו‪ .‬דרישה אשר תהא‬
‫חתומה ע"י ממלא מקומו של חשב התאגיד תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם‬
‫וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם התאגיד‪.‬‬
‫התשלום כאמור לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון התאגיד עפ"י הפרטים‬
‫שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם עפ"י שיקול‬
‫דעתכם הבלעדי‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה‬
‫ומבוטלת‪ .‬כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להמחאה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫_________________‬
‫טופס זה חייב בחתימה‪ +‬חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת‬
‫הסניף‪.‬‬
‫‪180‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נספח ז'‬
‫נוסח ערבות מציע (מכרז)‪ ,‬אוטונומית בלתי מותנית‬
‫‪181‬‬
‫נוסח ערבות מציע (מכרז) אוטונומית בלתי מותנית‬
‫נספח ז'‬
‫לכבוד‬
‫"מי שבע"‪-‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫(להלן ‪" -‬החברה")‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫ערבות בנקאית מספר________________________‬
‫לבקשת __________________ מספר ח‪.‬פ‪ 8 .‬ח‪.‬צ ‪ 8‬ת‪.‬ז‪ __________________ .‬מכתובת‬
‫_______________________ (להלן "הנערב") אנו ערבים כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום‬
‫כל סכום עד לסכום כולל של ‪( ₪ 551,111‬חמש מאות וחמישים אלף שקלים חדשים) שתדרשו‬
‫מאת הנערב בקשר למכרז פומבי ‪ 10802‬לעבודות הרחבה‪ ,‬שדרוג ותוספת ציוד בתחנת השאיבה‬
‫לביוב באופקים‪.‬‬
‫סכום הערבות יהיה צמוד למדד הבניה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה (להלן‪" :‬המדד") בתנאי הצמדה שלהלן‪:‬‬
‫"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש ____ שהתפרסם בתאריך ______‪ ,‬והעומד על‬
‫______ נקודות‪.‬‬
‫"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות‬
‫זו‪.‬‬
‫הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן‪:‬‬
‫אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה‬
‫למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי‪.‬‬
‫אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום‬
‫הערבות ללא כל הפרשי הצמדה‪.‬‬
‫לפי דרישתכם הראשונה בכתב‪ ,‬לא יאוחר מארבעה ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי‬
‫כתובתנו המפורטת לעיל‪ ,‬אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה‪ ,‬ובלבד שלא יעלה על סכום‬
‫הערבות בתוספת הפרשי הצמדה‪ ,‬מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו‬
‫חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב‪.‬‬
‫כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת‬
‫_________________‪ ,‬כשהיא חתומה ע"י חשב התאגיד או ממלא מקומו‪ .‬דרישה אשר תהא‬
‫חתומה ע"י ממלא מקומו של חשב התאגיד תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם‬
‫וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם התאגיד‪.‬‬
‫התשלום כאמור לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון התאגיד עפ"י הפרטים‬
‫שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם עפ"י שיקול‬
‫דעתכם הבלעדי‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ___________ (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה‬
‫ומבוטלת‪ .‬כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להמחאה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫_________________‬
‫טופס זה חייב בחתימה‪ +‬חותמת אישית של ה"ה ______________________וחותמת הסניף‪.‬‬
‫‪182‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נספח ח'‬
‫נוסח ערבות בדק‪ ,‬אוטונומית בלתי מותנית‬
‫‪183‬‬
‫נוסח ערבות בדק‪ ,‬אוטונומית בלתי מותנית‬
‫נספח ח'‬
‫לכבוד‬
‫"מי שבע"‪-‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫(להלן ‪" -‬החברה")‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫ערבות בנקאית מספר______________‬
‫לפי בקשת ____________ מס' ח‪.‬פ‪ _____ ______.‬מרחוב‪_________________ :‬כתובת‬
‫מלאה כולל מיקוד) (להלן‪" :‬הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום‬
‫עד לסכום כולל של ( ‪ 34%‬מסכום החשבון הסופי לביצוע העבודה נשוא המכרז בשנת הבדק‬
‫הראשונה ו‪( ₪ 774,444 -‬חמש מאות וחמישים אלף ש"ח בתקופת האחריות המורחבת ‪- ,‬שנתיים‬
‫אחרי תקופת הבדק הראשונה‪(-‬להלן‪" :‬סכום הערבות") שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם‬
‫לביצוע מכרז ‪ ,41/30‬של "מי שבע"‪-‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ– לביצוע הרחבת התחנה שדרוג‬
‫ותוספת ציוד אלקטרומכני במכון שאיבה אופקים בהתאם למפורט להלן וביתר מסמכי המכרז‬
‫סכום הערבות יהיה צמוד למדד הבניה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה (להלן‪" :‬המדד") בתנאי הצמדה שלהלן‪:‬‬
‫"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _____ שהתפרסם בתאריך _______ והעומד‬
‫על ______ נקודות‪.‬‬
‫"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות‬
‫זו‪.‬‬
‫הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן‪:‬‬
‫אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה‬
‫למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי‪.‬‬
‫אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום‬
‫הערבות ללא כל הפרשי הצמדה‪.‬‬
‫לפי דרישתכם הראשונה בכתב‪ ,‬לא יאוחר מארבעה ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי‬
‫כתובתנו המפורטת לעיל‪ ,‬אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה‪ ,‬ובלבד שלא יעלה על סכום‬
‫הערבות בתוספת הפרשי הצמדה‪ ,‬מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו‬
‫חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב‪.‬‬
‫כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת‬
‫_________________‪ ,‬כשהיא חתומה ע"י חשב התאגיד או ממלא מקומו‪ .‬דרישה אשר תהא‬
‫חתומה ע"י ממלא מקומו של חשב התאגיד תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם‬
‫וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם התאגיד‪.‬‬
‫התשלום כאמור לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון התאגיד עפ"י הפרטים‬
‫שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם עפ"י שיקול‬
‫דעתכם הבלעדי‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________(כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה‬
‫ומבוטלת‪ .‬כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להמחאה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫טופס זה חייב בחתימה‪ +‬חותמת אישית של ה"ה _________________וחותמת הסניף‪.‬‬
‫‪184‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נספח ט'‬
‫הצהרת הקבלן בדבר שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים‬
‫‪185‬‬
‫נספח ט'‬
‫הצהרת הקבלן בדבר העסקת עובדים זרים כחוק‬
‫לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות‪ ,‬תשלום חובות מס ושכר מינימום‬
‫והעסקת עובדים זרים כדין)‪ ,‬תשל"ו ‪( 0262 -‬להלן‪" :‬החוק")‬
‫אני הח"מ ______________ ‪ ,‬ת‪.‬ז‪ ,______________ .‬הקבלן‪ 8‬מנכ"ל הקבלן‪ 8‬שותף בקבלן‬
‫_________________[מחק את המיותר]‪ ,‬לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה‬
‫צפוי‪8‬ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר‪8‬ה בזאת כדלקמן*‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫א‪.‬‬
‫הקבלן ובעלי זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים‬
‫(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)‪ ,‬התשנ"א ‪ ,0220 -‬בשנה שקדמה‬
‫למועד עריכת תצהיר זה;‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק‬
‫עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)‪ ,‬התשנ"א ‪,0220 -‬‬
‫כאשר ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד עריכת תצהיר זה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה אחת או יותר לפי חוק‬
‫עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)‪ ,‬התשנ"א ‪,0220 -‬‬
‫ואולם מועד עבירת העבירה האחרונה‪ ,‬היה לפני יום ‪.0.0.14‬‬
‫* [על הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים]‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫"בעל זיקה" כאמור בסעיף ‪ 0‬לעיל‪ ,‬הינו מי שנשלט על ידי הקבלן‪ ,‬ואם הקבלן הוא חבר בני‬
‫אדם ‪ -‬גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו‪ ,‬כאשר‬
‫"שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח ‪.0220 -‬‬
‫הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת‪.‬‬
‫____________‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ ___________ ‪ ,‬עו"ד (מ‪.‬ר‪ ,) ________ .‬מאשר כי ביום _______ הופיע‪8‬ה בפני‬
‫מר‪8‬גב' ________‪ ,‬ת‪.‬ז‪ , _________ .‬לאחר שהזהרתיו‪8‬ה כי עליו‪8‬ה להצהיר את האמת וכי‬
‫יהא‪8‬תהא צפוי‪8‬ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה‪8‬תעשה כן‪ ,‬אישר‪8‬ה בפני את תוכן‬
‫תצהירו‪8‬ה לעיל בחתמו‪8‬ה עליו בפני‪.‬‬
‫________________‬
‫עו"ד‬
‫‪186‬‬
‫הצהרת הקבלן בדבר שכר מינימום‬
‫לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות‪ ,‬תשלום חובות מס ושכר מינימום‬
‫והעסקת עובדים זרים כדין)‪ ,‬תשל"ו ‪( 0262 -‬להלן‪" :‬החוק")‬
‫אני הח"מ________________________________‪ ,‬ח‪.‬פ‪ ,_______________ .‬הקבלן‪8‬‬
‫מנכ"ל הקבלן‪ 8‬שותף ______________________ [מחק את המיותר] לאחר שהוזהרתי כי עלי‬
‫להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי‪8‬ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר‪8‬ה בזאת‬
‫כדלקמן*‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫א‪.‬‬
‫הקבלן ובעל זיקה** אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום;‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום‪ ,‬אך חלפה שנה‬
‫אחת לפחות ממועד ההרשעה;‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום‪ ,‬אך‬
‫חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הקבלן או מי מבעלי הזיקה אליו הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון‬
‫להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה;‬
‫ה‪.‬‬
‫הקבלן או מי מבעלי הזיקה אליו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף ‪ 5‬לחוק‬
‫העבירות המנהליות‪ ,‬התשמ"ו‪ ,0205-‬בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות‬
‫במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה;‬
‫* [על הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים]‬
‫** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף ‪4‬ב' בחוק‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת‪.‬‬
‫____________‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ ______________________‪ ,‬עו"ד (מ‪.‬ר‪ ,)____________ .‬מאשר כי ביום‬
‫_____________ הופיע‪8‬ה בפני מר‪8‬גב' ________________‪ ,‬ת‪.‬ז‪,_________________ .‬‬
‫לאחר שהזהרתיו‪8‬ה כי עליו‪8‬ה להצהיר את האמת וכי יהא‪8‬תהא צפוי‪8‬ה לעונשים הקבועים בחוק‬
‫באם לא יעשה‪8‬תעשה כן‪ ,‬אישר‪8‬ה בפני את תוכן תצהירו‪8‬ה לעיל בחתמו‪8‬ה עליו בפני‪.‬‬
‫______________________‬
‫עו"ד‬
‫‪187‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נספח י'‬
‫הצהרת הקבלן על העדר תביעות‬
‫‪188‬‬
‫הצהרת הקבלן על היעדר תביעות‬
‫נספח י'‬
‫מובהר שוב שהמונח "אתר" הכוונה לאתר בו תתבצע העבודה נשוא המכרז‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר בזאת‪ ,‬כי סייר באתרים הידועים בהם יבוצעו העבודות נשוא הסכם זה‪ ,‬כמפורט‬
‫לעיל‪ ,‬מכיר את השטח ואין לו שום הסתייגות או טענה על מצב השטח והמערכות הקיימות‬
‫בהקשר להסכם זה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬אין לקבלן שום הסתייגות או טענה שמצב השטח משפיע או עשוי להשפיע על העבודות‬
‫נשוא המכרז ועל המחירים שנקב בהצעתו‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת‪ ,‬כי לאור שבדק את מצב האתרים כאמור לעיל‪ ,‬ומודע לאופי‬
‫העבודות נשוא המכרז והשפעת מצב השטח על העבודות באתרים אין לו כל תביעות ו‪8‬או טענות‬
‫ו‪8‬או השגות כנגד החברה ו‪8‬או עובדיה ו‪8‬או מי משלוחיה‪ ,‬לגבי מצבם של האתרים הידועים והוא‬
‫לא יעלה תביעות ו‪8‬או טענות ו‪8‬או השגות כאמור כלפי החברה ו‪8‬או עובדיה ו‪8‬או מי משלוחיה גם‬
‫בעתיד‪.‬‬
‫חתימת מורשה החתימה בשם הקבלן‪:‬‬
‫______________________‬
‫הקבלן‬
‫‪189‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נספח יא'‬
‫הצהרת הקבלן על עמידה בלוח זמנים‬
‫‪190‬‬
‫הצהרת הקבלן על עמידה בלוח זמנים‬
‫נספח יא'‬
‫‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר בזאת‪ ,‬כי למד את כל פרטי העבודה‪ ,‬למד את התכניות‪ ,‬בדק את זמינות הציוד‬
‫המכני חשמלי שצריך לספק במסגרת העבודה‪ ,‬מכיר ומבין את כל מרכיבי העבודה כולל עבודות‬
‫הנדסה אזרחית‪ ,‬עבודות אלקטרו מכניות ‪ ,‬הנחת צנרת מסוגים שונים וכו'‪,‬סייר באתר התחנה‬
‫והשטחים בהם יבוצעו העבודות נשוא הסכם זה‪ ,‬ואין לו שום הסתייגות או טענה לגבי דרישות‬
‫מסמכי המכרז ‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר שעשה הערכה מושכלת של היקף העבודה‪ ,‬התחשב במועדי אספקת הציוד ושאר‬
‫החומרים הנדרשים לביצוע העבודה ומסוגל לבצע את העבודה בלוח הזמנים המוכתב‪ ,‬דהיינו ‪211‬‬
‫ימי עבודה‪ .‬למען הסר ספק יובהר כי "ימי עבודה" כוללים ימי שישי וערבי חג אך לא כוללים‬
‫שבתות וחגים‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬אין לקבלן שום הסתייגות או טענה שמצב השטח משפיע או עשוי להשפיע על העבודות‬
‫נשוא המכרז ועל המחירים שנקב בהצעתו‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר שידוע לו שעם כל פיגור בלוח הזמנים יוטלו עליו קנסות כמפורט להלן ומאידך‪ ,‬על‬
‫כל יום שיקדים את סיום העבודה יקבל בונוס כמפורט להלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫פיגור בלוח הזמנים להסכם זה יגרור אחריו תשלום קנס בסך של ‪ ₪ 18,888‬בגין כל‬
‫יום איחור‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לעניין סעיף לעיל‪ ,‬תחילת העבודה משמעות תאריך תחילת העבודה לפי דו"ח התחלת‬
‫העבודה וסיום העבודה משמעו‪ ,‬תעודת גמר של העבודה ללא הסתייגויות‪.‬‬
‫חתימת מורשה החתימה בשם הקבלן‪:‬‬
‫______________________‬
‫הקבלן‬
‫‪191‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נספח יב'‬
‫הצהרת הקבלן בדבר תנאי קרקע בלתי צפויים מראש וביקור באתר‬
‫‪192‬‬
‫נספח יב'‬
‫הצהרת הקבלן בדבר תנאים בלתי צפויים מראש וביקור באתר‬
‫אני החתום מטה‪ ,‬מאשר בזאת שביקרתי באתר העבודה ובאתרים הסמוכים לאתר העבודה‪.‬‬
‫הנני מצהיר בזאת‪ ,‬כי במידה ואגלה במהלך ביצוע העבודות‪ ,‬תנאים בלתי ידועים מראש‪ ,‬אעביר‬
‫לאלתר את כל המידע למזמין בכתב‪.‬‬
‫הנני מצהיר‪ ,‬כי לא אגיש למזמין כל תביעה להארכת משך ביצוע ו‪8‬או כל תביעה כספית‬
‫כתוצאה מתנאים בלתי צפויים מראש ו‪8‬או כל סיבה אחרת בלתי צפויה מראש המחייבים שינוי‬
‫בעבודה או באופן הביצוע שלה‪.‬‬
‫לאחר שעיינתי במסמכי המכרז‪8‬חוזה ובדקתי היטב את האתר האמור‪ ,‬אני מצהיר בזאת שמובן‬
‫לי בהחלט תאור העבודה‪ ,‬הציוד וכל העבודות הנלוות וכן מובנת לי היטב העבודה שיש לעשות‬
‫לשם ביצוען כפי שהיא מפורטת בחוזה והמשתמע ממנו‪.‬‬
‫כמו‪-‬כן‪ ,‬הנני מצהיר שלאחר שסיירתי באתר ולמדתי את תנאיו אין מניעה לבצע את העבודה‬
‫בלוח הזמנים המוכתב בחוזה‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫תאריך‪ ________________ :‬חתימה וחותמת הקבלן‪_______________ :‬‬
‫‪193‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נספח יג'‬
‫הצהרת הקבלן על ביצוע העבודה בהתאם לתכניות‬
‫‪194‬‬
‫נספח יג'‬
‫הצהרת הקבלן על ביצוע העבודה בהתאם לתכניות‬
‫אני החתום מטה‪ ,‬מאשר בזאת שהעבודות נשוא מכרז זה בוצעו בהתאם לתכניות לביצוע‬
‫שסופקו בתחילת הביצוע ובמהלך ביצוע העבודה‪.‬‬
‫הנני מצהיר כי כל שינוי שנעשה בעבודה ביחס לתכניות לביצוע המקוריות‪ ,‬בוצע על‪-‬פי תכניות‬
‫מעודכנות לביצוע שנמסרו במהלך העבודה ו‪8‬או שינויים שנמסרו בכתב במהלך הביצוע‪.‬‬
‫כמו‪-‬כן‪ ,‬הנני מצהיר שהתכניות לאחר ביצוע הוכנו במהלך ביצוע העבודה ע"י מהנדס הביצוע‬
‫באתר ו‪ 8‬או ע"י מודד מוסמך ומשקפים נאמנה את הביצוע בפועל של העבודה‪.‬‬
‫ולראיה באו על החתום‪:‬‬
‫תאריך‪ ________________ :‬חתימה וחותמת המציע‪__________________ :‬‬
‫‪195‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נספח יד'‬
‫נתוני ציוד מוצע ע"י הקבלן‬
‫‪196‬‬
‫נספח יד'‬
‫רשימות ציוד אלקטרו מכני‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫עם הצעתו יגיש הקבלן את כל התכניות‪ ,‬המפרטים‪ ,‬תיאורים טכניים‪ ,‬רשימות הציוד‬
‫המוצע‪ ,‬כמפורט להלן‪ .‬יחד עם הצעתו‪ ,‬יגיש הקבלן מכתב התחייבות מאת יצרן‪/‬י הציוד‬
‫המוצע‪/‬ים על ידו‪.‬‬
‫המכתב יכלול התחייבות ואישור היצרן‪/‬ים לגבי התאמת הציוד וביצועיו לכל הנדרש‬
‫במפרטים‪ ,‬הן מבחינה מכנית והן מבחינה תהליכים‪ ,‬התחייבות לגבוי הקבלן למשך כל‬
‫תקופת האחריות לציוד האלקטרו – מכני‪ -‬משכה ‪ 0‬שנים כולל גיבוי מכני‪ ,‬טכני ואספקת‬
‫חלפים‪ .‬המזמין יהיה רשאי לא לדון בהצעה אליה לא צורף מכתב התחייבות מאת היצרנים‬
‫כאמור לעיל‪.‬‬
‫בטבלאות בהמשך מובאים הנתונים הבסיסיים של הציוד המוצע‪ .‬הקבלן ישלים את‬
‫הטבלאות‪ ,‬יוסיף כל נתון נוסף שאינו מובא בטבלאות המאפיין את הציוד ויצרף לטבלאות‬
‫חומר נלווה כגון‪ :‬קטלוגים‪ ,‬מפרטים טכניים וכו'‪ .‬כמפורט לעיל ובמפרטים‪.‬‬
‫ב‪ .‬משאבות‬
‫‪ .0‬משאבות טבולות להתקנה בבור הרטוב‬
‫מס'‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.01‬‬
‫‪.00‬‬
‫‪.04‬‬
‫‪.00‬‬
‫‪.02‬‬
‫‪.05‬‬
‫‪.02‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫שם היצרן‬
‫שם הספק‬
‫דגם‬
‫קוטר מאיץ מקסימלי‬
‫קוטר מאיץ ממוצע‬
‫קוטר סניקה‬
‫קוטר יניקה‬
‫גודל מעבר חופשי‬
‫ספיקה (מק"ש) בנקודות העבודה‬
‫עומד כללי (מ') בנקודות העבודה‬
‫נצילות הידראולית וחשמלית ( ‪ )%‬בנק' עבודה‬
‫הספק מנוע (‪) KW‬‬
‫משקל היחידה (ק"ג)‬
‫דרגת בידוד‬
‫סוגי הגנות‬
‫חומרי מבנה המשאבה‬
‫בית המאיץ‬
‫המאיץ‬
‫ציר ‪ -‬קוטר וחומר‬
‫אטמים מכניים עליון ותחתון‬
‫טבעות חינוך בבית המאיץ ובמאיץ‬
‫תאור‪ /‬נתון‬
‫יש לצרף עקום אופייני המראה את הספיקה במק"ש (הניצולת ב ‪ % -‬לעומת העומד הדינמי‬
‫הכולל במ'‪ ,‬כמו כן יש לסמן על כל אחד מן העקומים את תחום הפעולה המומלץ‪ ,‬הספיקה‬
‫המינימלית והמקסימלית והלחץ המקסימלי במשאבה למגוף סגור (‪.) SHUT OFF‬‬
‫‪197‬‬
‫ג‪ .‬מגוב מכאני‬
‫מס'‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.01‬‬
‫‪.00‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫שם היצרן‬
‫שם הספק‬
‫דגם‬
‫ספיקה (מק"ש)‬
‫סוג המסנן‬
‫חומר בניה‬
‫אורך המתקן‬
‫סוג המנוע‬
‫הספק חשמלי‬
‫הגנת מנוע‬
‫מהירות סיבוב‬
‫תאור ‪ /‬נתון‬
‫ד‪ .‬דחסן‬
‫מס'‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.01‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫שם היצרן‬
‫שם הספק‬
‫דגם‬
‫ספיקה‬
‫קוטר הבורג החלזוני‬
‫חומר בניה‬
‫הספר המנוע‬
‫הספק חשמלי‬
‫מהירות סיבוב‬
‫הגנת מנוע‬
‫תאור ‪ /‬נתון‬
‫ה‪ .‬מערבלים בתא הרטוב‬
‫מס'‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.0‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫שם היצרן‬
‫שם הספק‬
‫דגם‬
‫חומר בניה ‪:‬‬
‫ציר‬
‫מנוע‬
‫אטם‬
‫סוג הפרופלור‬
‫מספר כנפיים‬
‫צורה‬
‫קוטר‬
‫מהירות סיבוב‬
‫הספר מנוע ( ‪) KW‬‬
‫הגנת המנוע‬
‫תאור ‪ /‬נתון‬
‫‪198‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נספח טו'‬
‫תצהיר המציע ויצרן המשאבות בעניין אספקת משאבות טבולות ‪-‬‬
‫התאמת המשאבות לייעודם‬
‫‪199‬‬
‫נספח טו'‬
‫הצהרת יצרן המשאבות בדבר התאמת המשאבות לייעודן‬
‫לכבוד‬
‫"מי שבע"‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬שדרוג ותוספת ציוד בתחנת השאיבה הראשית לביוב בעיר אופקים‬
‫הצהרה בדבר נתוני המשאבות והתאמת המשאבה לדרישות המפרט הטכני‬
‫מכרז מס' _________‬
‫אני הח"מ_______________‪ ,‬מורשה חתימה של חברה‪8‬זהות_____________________‬
‫מצהיר כדלקמן‪:‬‬
‫שכתובתנו היא ___________________________‬
‫(‪ )0‬קראנו בעיון את הודעתכם למשתתפים במכרז‪ ,‬את כל המכרז ואת החוזה על כל‬
‫נספחיו (להלן "מסמכי המכרז")‪.‬‬
‫הננו מצהירים שקראנו בעיון את הדרישות לגבי המשאבות וידוע לנו שהמשאבות‬
‫מיועדות לביוב גולמי ‪ ,‬הן משאבות צנטריפוגליות ‪ ,‬מיועדות לעבוד לספיקה של כ‪511-‬‬
‫מק"ש בלחץ גבוה לגובה כ‪ 041-‬מ' ‪.‬‬
‫משאבות הביוב יהיו מטיפוס טבול להתקנה רטובה ‪,‬משאבה ומנוע המהווים יחידה‬
‫אטומה אחת‪ ,‬המנוע החשמלי יהיה מנוע מוזן בזרם חילופין תלת פאזי במתח ‪001‬‬
‫וולט ותדירות של ‪ 51‬מחזורים בשנייה‪.‬‬
‫נתוני המנוע יהיו כאלה שיוכלו להניע את המשאבה עם משנה תדר בספיקות‬
‫משתנות‪,‬כנדרש בכל תנאי העבודה ולאורך כל עקומת המשאבה‪.‬‬
‫מבנה המנוע החשמלי והספקו צריך להיות מסוגל לעמוד ב ‪ - 01‬התנעות בשעה לפחות‬
‫במרווחי זמן קצובים ללא כל נזק ובאישור יצרן המשאבות‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬המנוע החשמלי יתוכנן להספק הגבוה ב‪ -01%‬מצריכת המשאבה בנקודת‬
‫העבודה כדי שיוכל לעבוד עם משנה תדר ללא התחממות לאורך זמן‪.‬‬
‫בידוד המנוע החשמלי יתאים ל – ‪ .CLASS H‬טמפרטורת הנוזל תהיה מקסימום ‪,21ºC‬‬
‫הליפופים יהיו עם ציפויי בידוד מעולים שיתאימו לעליית טמפרטורת עבודה של עד‬
‫‪.050ºC‬‬
‫כל חלקי המשאבה (אם לא צוין אחרת) יהיו מצופים במערכת צבעים על בסיס אפוקסי‬
‫קלויים בתנור‪.‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)0‬‬
‫‪.‬‬
‫הננו מצהירים שבדקנו את חתך קו הסניקה מתחנת השאיבה ( הצמדות בהן הותקנו‬
‫המשאבות שלנו) עד אל מט"ש באר שבע‪ ,‬למדנו והבנו את חתך הקו‪ ,‬הקוטר‪ ,‬חומר‬
‫ממנו עשוי הקו וכל הנתונים הטכניים של קו הסניקה ומאשרים שהמשאבות‬
‫המוצעות ע"י מתאימות לסניקת השפכים מתחנת השאיבה באופקים דרך קו‬
‫הסניקה למט"ש באר שבע ‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם לרבות ובעיקר אלו‬
‫הנוגעים למשאבות הנדרשות ואופן התקנתן בתחנה (המפרט הטכני המיוחד‪,‬‬
‫והתכניות לבצוע העבודה)‪ ,‬ביקרנו באתרים שבהם יבוצעו עבודות נשוא המכרז‬
‫(להלן‪:" :‬העבודות") ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות‬
‫ו‪8‬או הנובעים מהם‪ ,‬לרבות סביבתם‪ ,‬איכותם‪ ,‬טיבם‪ ,‬את שיטת ביצוע העבודות‪ ,‬וכן‬
‫את כל הגורמים האחרים הרלוונטיים והעשויים להשפיע על התאמת המשאבות‬
‫לייעודם‪ -‬סניקת שפכים בלחץ גבוה של כ‪ 041-‬מ'‪.‬‬
‫‪200‬‬
‫(‪)5‬‬
‫הננו מצהירים כי יש לנו ניסיון‪ ,‬ותק ומומחיות בנושא התקנת משאבות מהסוג‬
‫הנדרש במסמכי המכרז ולחברתנו ו‪8‬או ליצרנית המשאבות יש ניסיון מוצלח‬
‫בהתקנות דומות של שילוב משאבות לביב בטור לסניקת שפכים ללחץ גבוה‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫הננו מצהירים כי ידוע לנו שהיצרנים המוצעים על ידנו בדקו בדיקה מקפת את‬
‫השימוש לשמו המשאבות מיועדות ושהוצעו לנו על ידם וכי המשאבות שנקבל‬
‫מהיצרנים אם נזכה בביצוע העבודה מתאימים התאמה מלאה לשימוש שיעשה בהן‬
‫לסניקת שפכים גולמיים בלחץ גבוה וכי המשאבות מתאימות לייעוד זה ע"פ התכנון‬
‫המתואר במסמכי המכרז‪.‬‬
‫(‪)0‬‬
‫רצ"ב מסמך של יצרן המשאבות המגדיר את יעוד המשאבות‪ ,‬נתוני המשאבות‬
‫והמצהיר שי ליצרן התקנות זהות שמאפשרות סניקת שפכים גולמיים בלחץ עד ‪041‬‬
‫מ' שפועלות בהצלחה ( ניתן לצרף דוגמאות של התקנות ומכבי המלצה ) ‪-‬‬
‫המסמכים יכולים להיות כתובי באנגלית ויהיו חתומי ע"י יצרן המשאבות ‪-‬חתימה‬
‫של הספק בארץ אינה מספיקה‪.‬‬
‫להלן נתוני יצרן המשאבות וספק המשאבות למרכז זה‪:‬‬
‫יצרן המשאבות ‪....................................................................................... :‬‬
‫ספק המשאבות‪....................................................................................... :‬‬
‫איש קשר‪.......................................................................................... :‬‬
‫נתוני המשאבות‪ - :‬ראה נתונים בנספח יד'‬
‫פירוט פרויקטים בהם נעשה שימוש במשאבות המוצעות (יכול להיות גם בחו"ל)‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫שם הפרויקט‪8‬ים‪......................................................................................:‬‬
‫דגם ‪ ,‬ספיקה ולחץ של משאבה‬
‫איש קשר לבירור פרטי העבודה כולל שם‪ ,‬מס' טלפון‪ ,‬כתובת דוא"ל‬
‫וכו'‪..........................................................................................................:‬‬
‫פרטים נוספים והמלצות‪............................................................................:‬‬
‫* יש להוסיף נתונים לפי הצורך‪ ,‬המלצות לאופן התקנה‪ ,‬הוראות לתכנון ביצוע לוחות‬
‫חשמל ובקרה‪ ,‬טבלאות‪ ,‬חומר טכני‪ ,‬מסמכי לוואי וכו'‬
‫ולראיה מצ"ב‪ ,‬בין היתר‪ ,‬טופס הצהרה חתום ע"י יצרן המשאבות המאשר את התאמת‬
‫המשאבות המוצעות לפרויקט והסכמתו למתן הצעה זו על ידנו ‪.‬‬
‫היצרן מתחייב כמו כן‪ ,‬להתריע מידית בפני המתכנן‪ ,‬הקבלן‪ ,‬המפקח הצמוד והמזמין‪ ,‬על‬
‫כל ליקוי או חריגה מכללי הביצוע‪ ,‬כפי שמוכתבים במפרט הטכני והנחיות הביצוע שניתנו‬
‫לקבלן ע"י ספקי המשאבות‪.‬‬
‫בסיום העבודה היצרן‪ /‬ספק מתחייב לתת למזמין‪" ,‬מי שבע"‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב‪,‬‬
‫תעודת אחריות למשאבות ולהתקנה לתקופה שלא תפחת מ‪ 1 -‬שנים מיום מסירת‬
‫העבודה למזמין ללא הסתייגויות והוצאת תעודת גמר‪ .‬האחריות תחול על הצמדה‬
‫בשלמותה כולל המשאבות‪ ,‬ההתקנה‪ ,‬אופן החיבור בין המשאבות וכו'‬
‫אנו מצרפים מסמך של יצרן המשאבות כנדרש בסעיף ‪ 0‬לעיל המצהיר על התאמת‬
‫המשאבות לייעודן‪.‬‬
‫‪201‬‬
‫תאריך ___________________‬
‫חתימת המציע _____________________‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫‪202‬‬
‫נספח טז'‬
‫תעודת גמר‬
‫‪203‬‬
‫נספח טז'‬
‫תעודת גמר‬
‫שם העבודה‪ :‬שדרוג מכון השאיבה ותוספת ציוד אלקטרומכני במכון שאיבה אופקים‬
‫פרטים נוספים לזיהוי העבודה ‪............................................................................................ :‬‬
‫‪............................................................................................‬‬
‫תאריך צוו התחלת העבודה‪........................................ :‬‬
‫תאריך סיום העבודה לפי צוו התחלת העבודה‪...................................... :‬‬
‫תאריך סיום העבודה בפועל‪............................................. :‬‬
‫‪.0‬‬
‫בתאריך‪ ....................................‬נערך סיור באתר ונבדקה העבודה לעיל לצורך קבלתה‬
‫‪8‬מסירתה הסופית לחברה לאחר שכל הליקויים והערות בסיורים קודמים תוקנו ע"י הקבלן‬
‫ונבדקו ע"י המפקח והקבלן השלים את כל המוטל עליו בהקשר לעבודה בהתאם לדרישות‬
‫החוזה ‪:‬‬
‫‪.4‬‬
‫השתתפו בסיור המסירה‪....................................... :‬‬
‫‪.......................................‬‬
‫‪.......................................‬‬
‫‪.......................................‬‬
‫‪.0‬‬
‫להלן ההערות ‪ 8‬תיקונים שנתגלו בקבלה הסופית‪.‬‬
‫‪......................................................................................................................... 0.0‬‬
‫‪......................................................................................................................... 0.4‬‬
‫‪....................................................................................................................... 0.0‬‬
‫‪......................................................................................................................... 0.2‬‬
‫‪......................................................................................................................... 0.5‬‬
‫‪.4‬‬
‫נמסרו תכניות לאחר ביצוע חתומים על ידי מודד מוסמך‪ ,‬המפקח והמתכנן ‪:‬כן ‪ /‬לא‬
‫‪.1‬‬
‫נמסר תיק מתקן הכולל את כל הנספחים הטכניים חתומים‪ ,‬קטלוגים‪ ,‬בדיקות מכון‬
‫התקנים‪ ,‬שירות השדה של יצרני‪8‬ספקי הצינורות‪ ,‬הספחים והאביזרים וכל המסמכים‬
‫כן‪/‬לא‬
‫כמפורט במפרט הטכני ‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫נמסרה ערבות בדק שתחילתה בתאריך ‪.......................‬וסופה בתאריך ‪........................‬‬
‫‪204‬‬
‫‪.5‬‬
‫העבודה מתקבלת ‪ 8‬לא מתקבלת ע"י‪:‬‬
‫כן ‪ 8‬לא‬
‫ המפקח‪:‬‬‫כן ‪ 8‬לא‬
‫ המתכנן‪:‬‬‫‪ -‬מהנדס התאגיד‪ :‬כן ‪ 8‬לא‬
‫‪.2‬‬
‫ניתנת בזה "תעודת גמר" לעבודה הנ"ל שמשמעותה שהקבלן סיים את עבודתו‪ ,‬עמד בכל‬
‫תנאיי ודרישות מסמכי החוזה והעבודה התקבלה ללא הסתייגות על ידי כל הגורמים‬
‫הרשומים מטה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫תחילת תקופת הבדק‪( ......................................‬תאריך מתן תעודת הגמר)‬
‫‪.0‬‬
‫אנו החתומים מטה‪ ,‬לאחר שבדקנו את העבודה ואת כל המסמכים וההתחייבויות של הקבלן‬
‫בהתאם להסכם‪ ,‬מאשרים שהעבודה בוצעה בהתאם לתכניות‪ ,‬מפרטים וכל מסמכי ההסכם‬
‫והקבלן השלים את כל התחייבויותיו ומקבלים את העבודה‬
‫"תעודת גמר " זו אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה אשר מטבע‬
‫הדברים נמשכות גם לאחר גמר העבודה ומסירתה למזמין‪.‬‬
‫חתימת המפקח‪..... ..............................‬תאריך‪....................................‬‬
‫חתימת המתכנן‪...................................‬תאריך‪....................................‬‬
‫חתימת ספק הצינורות‪ 8‬ספחים‪ ......................‬תאריך ‪.........................‬‬
‫חתימת מהנדס התאגיד‪ .......................‬תאריך‪....................................‬‬
‫‪.2‬‬
‫תאריך מתן "תעודת הגמר" (התאריך המאוחר ביותר של אישור הגורמים המאשרים את‬
‫קבלת העבודה ‪........................:‬‬
‫‪205‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נספח יז'‬
‫העסקת קבלנים – בטיחות בעבודה‬
‫‪206‬‬
‫נספח יז'‬
‫עמוד‬
‫נושא‬
‫מדיניות הבטיחות ב"מי שבע"‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב‬
‫בטיחות וגיהות ‪ -‬קבלן נותן שירות לתאגיד‬
‫הנחיות בטיחות‬
‫היתר כניסה לעבודה במקום מוקף‬
‫סקר סיכונים‬
‫טופס הדרכה‬
‫נספח זה נערך על ידי ‪:‬‬
‫חביב אזולאי‪ -‬ממונה בטיחות ובטחון מים בתאגיד‬
‫תאריך‬
‫חתימה‬
‫‪207‬‬
‫מדיניות הבטיחות‬
‫ב"מי שבע"‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫‪.0‬‬
‫כללי‬
‫הנהלת התאגיד‪ ,‬רואה בבטיחות‪ ,‬ערך עליון אשר מהווה חלק אינטגראלי מכל פעילות‬
‫עסקית ומהווה תנאי יסודי לעמידה ביעדי האיכות והתפוקה‪.‬‬
‫אנו מאמינים כי ניתן למנוע כל תאונה‪ ,‬במסגרת תפיסה זו‪ ,‬ננהל את הבטיחות בהתאם‬
‫לעקרונות הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הבטיחות מהווה תנאי להצלחה בעבודה במסגרת הסכם העבודה הקיים בין הקבלן‬
‫לתאגיד‪.‬‬
‫מערכת ניהול הבטיחות תשולב במערכת הניהול הכוללת של הסכם העבודה‪.‬‬
‫מנהלים ומפקחים יובילו באופן אישי את המאמצים להקניית דפוסי התנהגות בטוחה‪.‬‬
‫הערכת סיכונים והבטחת פתרונות מניעה יקדימו לכל עבודה‪ ,‬שגרתית וחדשה כאחד‪.‬‬
‫תחקירי תקריות בטיחות‪ ,‬אירועי "כמעט ונפגע" והפקת לקחים מהם‪ ,‬יהוו שלב חשוב‬
‫בתפיסת השיפור המתמיד של הקבלן‪8‬המנהל המבצע ‪8‬נותן השירות‬
‫יישום‬
‫מטרת מדיניות התאגיד היא להבטיח יישום אפקטיבי של מערכת ניהול הבטיחות‪ ,‬על ‪-‬פי‬
‫הקווים המנחים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬פיתוח תרבות עבודה נטולת מפגעים ונפגעים‪ ,‬באמצעות הובלה אישית של הקבלן‪8‬‬
‫המנהל המבצע ‪8‬נותן השירות יחד עם צוות המבצע ‪.‬‬
‫ב‪ .‬הפעלת מערך ניהול בטיחות שיטתי המיישם את עקרונות ניהול הבטיחות על פי תכנית‬
‫בטיחות כתובה בכל הרמות; הקבלן‪8‬המנהל המבצע ‪8‬נותן השירות ועד רמת כל‬
‫קבלני הביצוע‪.‬‬
‫ג‪ .‬אין בתוכנית זו לגרוע כל הוראות בטיחות אשר קיימים בהסכם בין התאגיד לבין‬
‫הקבלן‪8‬המנהל המבצע ‪8‬נותן השירות או כל קבלן משנה אשר מועסק ע"י הקבלן‬
‫הראשי‪.‬‬
‫בטיחות וגהות ‪ -‬קבלן נותן שירות לתאגיד‬
‫כללי‬
‫הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות‪ ,‬במיומנות ובדקדקנות‪ .‬הקבלן‬
‫לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו‪ ,‬עובדי התאגיד והציבור כיוצא פועל‬
‫של עבודתו‪ ,‬ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה‪ ,‬תקלה או אירוע חריג‬
‫כלשהו‪.‬‬
‫חקיקה‬
‫הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות‪:‬‬
‫א‪ .‬פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל ‪ )0261‬ותקנותיה‪.‬‬
‫ב‪ .‬חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד ‪ - 1954‬ותקנותיו‪.‬‬
‫ג‪ .‬חוק החשמל התשי"ד ‪ - 1954‬ותקנותיו‪.‬‬
‫ד‪ .‬חוק עבודת הנוער התשי"ג ‪ - 1953‬ותקנותיו‪.‬‬
‫ה‪ .‬כל דין אחר החל על עבודתו‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של התאגיד‪.‬‬
‫הכרת העבודה הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי‬
‫הגישה אליו‪ ,‬והינו מודע לאופי העבודה‪ ,‬לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט‬
‫למען עבודה בטיחותית‪.‬‬
‫‪208‬‬
‫איסור מעשה מסוכן‬
‫הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל‬
‫מעשה או מחדל‪ ,‬העלולים להוות סכנה לאדם ו‪/‬או לרכוש‪.‬‬
‫השגחה על העבודה‬
‫הקבלן ימנה‪ ,‬מיד עם תחילת העבודה‪ ,‬אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק דורש ימנה מנהל‬
‫עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע‪ ,‬הקבלן יוודא שכל עבודה‪ ,‬לרבות עבודה ע"י קבלני משנה‪,‬‬
‫תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו‪ ,‬אשר מינה כמפורט‬
‫בסעיף קודם‪.‬‬
‫אתר העבודה‬
‫הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה‪ ,‬מסודרת ובטוחה‪ .‬הקבלן‬
‫מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות‪.‬‬
‫גידור‪ ,‬שילוט ואמצעי אזהרה הקבלן מתחייב להתקין‪ ,‬לספק ולהחזיק על חשבונו הוא‪:‬‬
‫שמירה‪ ,‬גידור‪ ,‬תמרורי אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים‬
‫ובכמות מספקת לביטחון המבנה‪ ,‬ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים‪ ,‬בכל מקום‬
‫שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כוח התאגיד‪ ,‬או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י‬
‫הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי‪.‬‬
‫חפירות‬
‫הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)‬
‫התשמ"ח – ‪ 0200‬ובפרט פרק ט' – י' חפירות ועבודות עפר‪ .‬הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם‬
‫הרשויות הנדרשות ועפ"י דרישותיהן‪.‬‬
‫עבודה במקום מוקף‬
‫עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב‪ ,‬תאי ביקורת‪ ,‬מיכלים וכד') תתבצע בהתאם לפקודת‬
‫הבטיחות בעבודה תש"ל ‪ - 1970‬ועפ"י הוראות הבטיחות ‪ -‬עבודה במקום מוקף‪.‬‬
‫עבודות חשמל‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל‪.‬‬
‫הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח ‪-‬חי‪.‬‬
‫ניתוק זרם החשמל‪ ,‬חיבור‪ /‬החזרת זרם החשמל‪ ,‬התחברות למקור חשמל או ניתוק‪/‬חיבור‬
‫מכשירי חשמל‪ ,‬תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה‬
‫האחראי במקום‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים‬
‫בתקנים לעניין בידוד כפול‪.‬‬
‫כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת‬
‫בעל רגישות זליגה של ‪ 01‬מילי אמפר)‪ ,‬בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש‬
‫במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה‪.‬‬
‫עבודה בדרכים‬
‫הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים‪ ,‬אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות‬
‫בדרכים מאת תאגיד המים מי שבע‪ 8‬עיריית באר שבע ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם‬
‫להוראות כל דין‪.‬‬
‫‪209‬‬
‫עבודה באש גלויה‬
‫בעת ביצוע עבודות כגון‪ :‬חימום‪ ,‬חיתוך‪ ,‬ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות‬
‫או אש גלויה‪ ,‬על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש‪ /‬פיצוץ‪ ,‬לרבות קיום‬
‫אמצעי כיבוי זמינים‪ ,‬הרחקה וניטרול של חומרים דליקים‪ ,‬חציצה וכד‪'.‬‬
‫מקצועיות וכשירות עובדי הקבלן‬
‫הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה‪ ,‬מספר מספיק של‬
‫עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה‪ ,‬שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע‬
‫העבודות וידאג להכשירם עפ"י צורך‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להדריך את העובדים על חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית עפ"י הסכם‬
‫זה ולמסור להם את המידע הנדרש לשם כך‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו‪/‬או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית‬
‫ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין‪.‬‬
‫ציוד מגן אישי‬
‫הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו‪ ,‬ו‪/‬או למועסקיו ו‪/‬או למי מטעמו‪,‬‬
‫כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה( ציוד מגן אישי התשנ"ז‪ )0226 ,‬ויפקח שהם משתמשים‬
‫בו בהתאם לייעודם‪ ,‬לרבות‪ :‬נעלי בטיחות‪ ,‬ביגוד‪ ,‬קסדות מגן‪ ,‬כובעים‪ ,‬כפפות‪ ,‬משקפי מגן‪,‬‬
‫אוזניות‪ ,‬מעילי גשם‪ ,‬ציוד למניעת נפילה מגובה וביגוד זוהר‪.‬‬
‫ציוד‪ ,‬כלים וחומרים‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה‪.‬‬
‫הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכני ‪-‬הנדסי‪ ,‬כלי התעבורה‪ ,‬כלי ההרמה‪ ,‬אביזרי הרמה וכו'‬
‫יהיו תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו‪/‬או רישיון בתוקף‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכני‪-‬הנדסי‪ ,‬מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה‬
‫אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף‪.‬‬
‫דגשי בטיחות לתדרוך הקבלן‬
‫א‪ .‬דרכי הכניסה למקום העבודה‪ ,‬גבולות מקום העבודה והיכן הם המקומות שבהם יהיה‬
‫מותר לו לעבוד או לעבור‪ ,‬או שאסורה אליהם הכניסה עליו ועל עובדיו‪.‬‬
‫ב‪ .‬גידור מקום העבודה וכיסוי אמין ובטוח של פתחים‪ ,‬בורות‪.‬‬
‫ג‪ .‬מעברים בטוחים להולכי רגל‪.‬‬
‫ד‪ .‬הצבת שלטי אזהרה והכוונה – סוגי השלטים ומיקומם‪.‬‬
‫ה‪ .‬גישה לרכבי חירום ואופן הדיווח על תאונות ומקרי חירום‪.‬‬
‫ו‪ .‬כללי עבודה באש גלויה‪ ,‬התקנת מחיצות והרחקת חומרים דליקים בעת ביצוע עבודות‬
‫ריתוך וכד'‪.‬‬
‫ז‪ .‬מניעת דליקות ואמצעים לכיבוי אש ומיקומם‪.‬‬
‫ח‪ .‬ניקיון וסדר בעת ביצוע העבודה‪.‬‬
‫ט‪ .‬שימוש בציוד מגן אישי‪.‬‬
‫י‪ .‬מיגון מכונות‪.‬‬
‫יא‪ .‬כללי עבודה בגובה‪ :‬מניעת נפילות‪ ,‬מניעת גישת אדם לאזור העבודה ומתחתיו‪ ,‬שימוש‬
‫בסולמות וכד'‪.‬‬
‫יב‪ .‬כללי עבודה במקומות מוקפים( כניסה לכוכי ביוב‪ ,‬תאי ביקורת‪ ,‬מיכלים וכד'‪.‬‬
‫יג‪ .‬סיכונים הנובעים מעצם מגע אפשרי עם בעלי חיים ומזיקים‪.‬‬
‫יד‪ .‬שימוש בציוד חשמלי תקין ותקני( רציפות הארקה‪ ,‬ממסר פחת‪ ,‬בידוד כפול‪.‬‬
‫טו‪ .‬עבודה בקרבת קווי מתח חשמליים‬
‫טז‪ .‬איסור עבודה תחת מתח‪-‬חי‪.‬‬
‫‪210‬‬
‫יז‪ .‬היתר לעבודה בדרכים‪.‬‬
‫יח‪ .‬ציות לחוקי התעבורה‪.‬‬
‫יט‪ .‬ציוד וכלים תקינים‪.‬‬
‫כ‪ .‬סיכונים ספציפיים שעלולים לגרום לתאונה__‪.‬‬
‫עבודות הדורשות הסמכה‬
‫הסמכה נדרשת‬
‫סוג העבודה‬
‫חשמל רישיון חשמלאי המתאים לסוג העבודה‬
‫עבודות הנדסה בנאיות‬
‫קבלן רשום בהתאם לחוק רישום קבלנים‬
‫לעבודות הנדסה בנאיות ותקנותיו‬
‫פיגומים‬
‫בונה מקצועי לפיגומים‬
‫הפעלת עגורנים ‪ 8‬מחפרונים ‪ 8‬צמ"ה אחר‬
‫הסמכה להפעלת עגורן ‪ 8‬רשיון לציוד מכני הנדסי‬
‫מכשיר למניעת מים חוזרים‬
‫הסמכה להתקנת מז"ח‬
‫תחזוקת מטפי כיבוי אש‬
‫תחזוקאי מטפים מוסמך‬
‫עבודה בגובה‬
‫אישור על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה‪,‬‬
‫מטפס תרנים‪ ,‬מנהל מקצועי לעבודות טיפוס על‬
‫תרנים לפי העניין‬
‫משמעת והטלת סנקציות‬
‫‪ .0‬הקבלן ו‪ 8‬או עובדיו ו‪ 8‬או מועסקיו ו‪ 8‬או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח התאגיד‪/‬‬
‫הממונה על הבטיחות‪ ,‬לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי‬
‫הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו‪8‬או רכוש‪.‬‬
‫‪ .4‬הקבלן ימסור‪ ,‬לפי דרישת בא כח התאגיד‪8‬הממונה על הבטיחות‪ ,‬את רשימת כל‬
‫העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל רישיון‪ ,‬תעודה וכל היתר אחר‬
‫השייך לציוד‪ ,‬כלי רכב או מפעיליהם‪ .‬הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי‬
‫היתר בכתב מאת התאגיד‪.‬‬
‫‪ .0‬נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי‬
‫הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם התאגיד תחייב את הקבלן וסכום זה‬
‫יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו‪.‬‬
‫‪ .2‬לא מילא הקבלן‪ ,‬ו‪ 8‬או אחד עובדיו‪ ,‬ו‪ 8‬או אחד מועסקיו‪ ,‬או מי מטעמם אחר הדרישות‬
‫המופיעות בנספח זה ‪ -‬רשאי התאגיד להטיל קנס בשווי של ‪ ₪ 0,111‬לכל יום‪ ,‬וסכום זה‬
‫יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן עפ"י ההסכם‪.‬‬
‫הצהרת הקבלן‬
‫אני הח"מ מצהיר בזאת‪ ,‬כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב‬
‫לעבוד על פיו ועפ"י הוראות כל דין‪.‬‬
‫שם הקבלן‬
‫חתימת הקבלן‬
‫תאריך‬
‫‪211‬‬
‫הנחיות בטיחות‬
‫‪ .1‬דגשי בטיחות כלליים לכל העובדים‬
‫א‪ .‬ציוד מגן לגובה (רתמה‪ ,‬חבל‪ ,‬בולם נפילה) נדרש‪ ,‬בכל מקום שעומק הנפילה החופשית‬
‫ממנו שווה או גדול מ‪ 4-‬מטרים‪ .‬בעבודה על גבי סולם ללא שלוש נקודות אחיזה‪ ,‬יש‬
‫להשתמש בציוד מגן לעבודה בגובה כבר מ‪ 0.4-‬מטרים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫על העובד להבין את משמעות שלטי האזהרה‪ 8‬מחסומים ואל תפר את האמור בהם‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫דווח מיידית על כל מצב או התנהגות לא בטוחה לאחראי עליך‪ .‬יש לתקן כל מצב או‬
‫התנהגות בלתי בטוחה לפני שתמשיך בעבודה‪ ,‬אם אין אפשרות לבצע את העבודה‬
‫בבטחה ‪ -‬אין לבצעה כלל‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫השתתף בכל ההדרכות ובכל התדריכים בנושאי בטיחות‪.‬‬
‫ה‪ .‬דווח מיידית לאחראי עליך על כל פציעה‪ 8‬מחלה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫דווח מיידית למנהל על כל שימוש בתרופה העלולה לגרום לליקוי פיזי או מנטאלי או‬
‫לפגיעה בריכוז העבודה‪ ,‬או במידה וצרכת שתיית אלכוהול‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫וודא כי הסיכונים בכל עבודה מוגדרים מראש וזאת על ידי ביצוע תכנון עבודה מוקדם‪.‬‬
‫ח‪ .‬לבש את כל בגדי העבודה הנדרשים וכן ציוד מגן אישי‪.‬‬
‫ט‪ .‬אם מתעוררות ספקות לגבי אופן ביצוע העבודה בצורה בטוחה‪ ,‬עצור עבודתך ושאל את‬
‫מנהל העבודה‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫סייע לבטיחות העבודה בכך שתנקה את אזור עבודתך במשך העבודה ולאחריה‪.‬‬
‫השתמש רק במכשירים ובציוד שאליהם הוכשרת ושבהם יש לך רשות להשתמש‪.‬‬
‫יב‪ .‬לפני ביצוע הרמת מכלול או חפץ אחר באופן ידני עליך להקפיד על הכללים הבאים‪:‬‬
‫יג‪.‬‬
‫‪ .0‬תכנן את צורת ההרמה‪.‬‬
‫‪ .4‬עמוד קרוב לחפץ אותו אתה מרים‪.‬‬
‫‪ .0‬שמור על גבך ישר‪.‬‬
‫‪ .2‬כופף את ברכיך והרם את רגליך‪.‬‬
‫‪ .5‬אל תרים ותסובב באותה תנועה‪.‬‬
‫‪ .2‬אם החפץ כבד מדי בקש עזרה‪.‬‬
‫זריקה והפלת חפצים ממקומות גבוהים אסורה בהחלט‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫אין לעמוד או לעבוד מתחת למטענים מורמים‪.‬‬
‫‪212‬‬
‫הוראות בטיחות כלליות לעבודות ביוב‬
‫‪.0‬‬
‫כל פעולות האחזקה בעבודות ביוב ותיעול לרבות‪ :‬שחרור סתימות‪ ,‬שטיפת קוים‪,‬‬
‫ניקוז רשתות ניקוז ותיקונים אחרים ברשת יבוצעו ע"י העובדים מבלי להיכנס‬
‫לחללים המוקפים כל עוד קיימת אפשרות אחרת‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫עבודה ב"מקום מוקף "תעשה אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות ‪ -‬עבודה במקום‬
‫מוקף‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫יש להימנע במידת האפשר מביצוע עבודות תחזוקה שגרתיות ובלתי דחופות בשעות‬
‫הלילה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אין לבצע עבודות תחזוקה שגרתיות ובלתי דחופות כשיורד גשם או כשצפוי לרדת‬
‫גשם ע"פ תחזית מטאורולוגית‪.‬‬
‫‪ .5‬עובדי הצוות הנכנסים למתקן ביוב יעמדו בכל הדרישות להלן‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫א‪ .‬גיל ‪ 18‬ומעלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬בעלי ותק של שנתיים לפחות בעבודות ביוב‪.‬‬
‫ג‪ .‬בעלי כושר גופני מתאים‪.‬‬
‫ד‪ .‬קיבלו הדרכה ותרגול בנושא‪.‬‬
‫לא יועסק עובד בעבודות ביוב אלא אם כן נבדק קודם ע"י רופא תעסוקתי וזה מצא‬
‫אותו כשיר לעבודה‪.‬‬
‫הוראות גיהות בעבודות ביוב‬
‫‪ .0‬אסור לעשן בעת ביצוע עבודות ביוב ובמיוחד במקום מוקף‪.‬‬
‫‪ .4‬אסור לאכול בעת עבודות ביוב או במקום מזוהם‪.‬‬
‫‪ .0‬אין לאכול ולשתות באזור העבודה(בשטח‬
‫‪ .2‬שטוף את ידיך תמיד‪:‬‬
‫א‪ .‬לאחר סיום עבודתך בשטח‪.‬‬
‫ב‪ .‬לאחר מגע עם כלים‪.‬‬
‫ג‪ .‬לפני הפסקת אוכל‪.‬‬
‫ד‪ .‬ביציאה משירותים‪.‬‬
‫‪ .5‬יש לשטוף את הידיים היטב במים ובסבון‪.‬‬
‫‪ .2‬ייבוש הידיים ייעשה באמצעות מגבות חד‪ -‬פעמיות או זרם אוויר חם‪.‬‬
‫‪ .6‬השתמש בכפפות מגן ומשקפיים‪.‬‬
‫‪ .0‬היה ערני למצבך הבריאותי ופנה לרופא כאשר הינך מגלה סימפטומים כגון‪ :‬שלשולים‪,‬‬
‫כאבי בטן‪ ,‬חום‪ ,‬גירויי עור ועוד‪.‬‬
‫‪213‬‬
‫הוראות בטיחות ‪ -‬ציוד מגן בעבודות ביוב‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫ציוד מגן אישי ‪ -‬ציוד המופקד ברשות העובד ומיועד לשימושו האישי בלבד‪.‬‬
‫ציוד מגן צוותי ‪ -‬ציוד רזרבי לשימוש הצוות‪ ,‬הכולל גם פריטים לשימוש במקרים חריגים‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪ .4‬לבש חולצה עם שרוולים הדוקים ומכנסיים ארוכים‪.‬‬
‫‪ .0‬השתמש בציוד מגן כדרוש לעבודתך ‪:‬כפפות‪ ,‬מגפיים‪ ,‬מגיני ברכיים‪ ,‬משקפי מגן‪,‬‬
‫קסדות מגן‪ ,‬מערכות נשימה‪ ,‬גלאי גזים (‪ )AUTOCAL‬או ש‪.‬ע‪.‬‬
‫‪ .2‬חובה לחבוש קסדת מגן בעת ביצוע עבודות ביוב‪.‬‬
‫‪ .5‬בעבודה במקום מוצף כגון תעלות ביוב‪ ,‬כוכי ביוב‪ ,‬חובה ללבוש בגדי דייגים‬
‫אטומים‪ .‬בעבודות שקיימת בהם סכנת חדירה של חלקיקי אבק‪ ,‬אסבסט‪ ,‬טיפות‬
‫כימיקלים‪ ,‬ערפל ואירוסול ביוב‪ ,‬או בעת סיתות אבן ובטון חובה להרכיב משקפי‬
‫נעל נעלי בטיחות בעבודה‪.‬‬
‫מגן‪.‬‬
‫‪ .2‬חובה על העובד ללבוש כפפות מגן בעת ביצוע עבודות ביוב‪.‬‬
‫‪ .6‬אם הנך עובד בכביש‪ ,‬אי תנועה או בשוליהם לבש ביגוד מחזיר אור‪.‬‬
‫‪ .0‬בכל עבודה יש להציב קונוסים‪ ,‬תמרורים‪ ,‬מחסומים‪ ,‬פנסים מהבהבים בהתאם לתנאי‬
‫המקום והתנועה בכביש מסביב לשוחה ואיזור העבודה כולו‪.‬‬
‫‪ .2‬חובה על העובד הנכנס למקום מוקף לחגור רתמת בטיחות המחוברת לכננת או לחבל‬
‫הצלה שקצהו בידי עובד שני הנמצא מחוץ למקום המוקף‪.‬‬
‫‪ .01‬עובד הנכנס לחלל מוקף‪ ,‬חייב ללבוש רתמת בטיחות המצוידת בחבל שאורכו ‪ 30‬מטר‬
‫לפחות עם חיבורים מתאימים בעל כושר העמסה של ‪ 300‬ק"ג לפחות‪.‬‬
‫הוראות בטיחות ‪ -‬עבודה במקום מוקף‬
‫הגדרה‪:‬‬
‫מקום מוקף ‪ -‬מרחבים כגון ‪:‬חדר‪ ,‬תא ביקורת‪ ,‬מיכל‪ ,‬בור‪ ,‬כוך‪ ,‬שוחה או תעלה ללא כניסה‬
‫ויציאה חופשית‪ ,‬בעלי אוורור טבעי מוגבל העלולים להוות אוירה מסוכנת לאדם בעת שהייתו‬
‫בהם‪.‬‬
‫בטרם כניסה למקום מוקף‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.2‬‬
‫בעת ביצוע עבודות בכוכים יהיה תמיד נוכח במקום מנהל עבודה או ראש צוות אחראי‬
‫המאומן ומודע לסכנות הקיימות‪.‬‬
‫כל פעולה הדורשת כניסת עובד לחלל מוקף כגון שוחת ביוב תתבצע ע"י צוות בן ‪0‬‬
‫עובדים לפחות‪ ,‬שאחד מהם ייכנס לחלל המוקף‪ ,‬בזמן ששני הנותרים יישארו מוכנים‬
‫לחילוץ ולהגשת עזרה ראשונה בהתאם לצורך‪.‬‬
‫רכב הצוות יהיה זמין בקרבת אתר העבודה ויצויד בערכת עזרה ראשונה ומטף כיבוי‬
‫אש‪.‬‬
‫בדוק וודא שהציוד האישי והצוותי שלם ותקין‪ :‬מכשירי קשר‪ ,‬ציוד הצלה‪ ,‬ציוד‬
‫נשימה‪ ,‬גלאי גזים‪ ,‬מכשיר לאוורור מואץ‪ ,‬ציוד מגן אישי וכו'‪ .‬גלאי הגזים חייב להיות‬
‫מכויל באוויר נקי ע"פ הוראות יצרן‪.‬‬
‫לפני היציאה למקום העבודה יש לרענן את הוראות הבטיחות בעבודה במקומות‬
‫מוקפים‪ .‬לפני הכניסה יחזור ראש הצוות על כל ההוראות ויוודא את קיומם‪.‬‬
‫אין לבצע עבודה במקום מוקף כאשר קיימת אפשרות של גשם או הצפות פתאומיות‬
‫יש לבדוק את תחזית מזג האוויר לפני היציאה לעבודה‪.‬‬
‫‪214‬‬
‫‪ .6‬יש לאבטח את מקום העבודה ולהסדיר את התנועה ע"י הצבת מחסומים‪ ,‬תמרורים‪,‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.01‬‬
‫‪.00‬‬
‫‪.04‬‬
‫‪.00‬‬
‫‪.02‬‬
‫‪.05‬‬
‫‪.02‬‬
‫‪.06‬‬
‫‪.00‬‬
‫‪.02‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪.40‬‬
‫‪.44‬‬
‫קונוסים ושלטי אזהרה סביב פתח השוחה ואיזור העבודה כולו‪.‬‬
‫אם המצב יחייב זאת‪ ,‬יוצב עובד מיוחד שתפקידו יהיה לכוון את התנועה סביב‬
‫איזור העבודה ‪.‬כאשר העבודה מתבצעת בצומת סואן ומסוכן יוצב בו שוטר תנועה‪.‬‬
‫מנהל המחלקה וראש הצוות יוודאו שעובדי הצוות הינם במצב פיסי תקין וללא‬
‫השפעת תרופות‪ ,‬סמים או אלכוהול‪.‬‬
‫לא תתבצע עבודה בתוך חלל מוקף ללא "היתר כניסה למקום מוקף" ראה נספח‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬יש לעקוב ולמלות אחר כל הסעיפים המופיעים ב"היתר כניסה למקום‬
‫מוקף"‬
‫יש לוודא שכל העובדים לובשים את בגדי המגן שהונפקו להם לצורך זה לרבות‬
‫קסדה‪ ,‬מגפי בטיחות‪ ,‬סרבל דייגים‪ ,‬כפפות‪ ,‬משקפי מגן וכו‪'.‬‬
‫עבודה בשטחים שמתנהלת בהם תנועת כלי רכב כגון‪ :‬כבישים‪ ,‬דרכים‪ ,‬חניונים וכו'‪,‬‬
‫יש לוודא שכל העובדים לובשים בגדים זוהרים או בגדים בעלי פסים מחזירי אור‬
‫מעל בגדיהם החיצוניים‪.‬‬
‫יש לפתוח ולהסיר את המכסים מעל שוחות סמוכות במרחק של כ ‪- 50‬מטר על מנת‬
‫לאוורר את השוחה‪.‬‬
‫את המכסים‪ ,‬הציוד והכלים יש להחזיק במרחק בטוח מפתח הכוך‪.‬‬
‫טרם תחילת העבודה במקום המוקף‪ ,‬יש לבצע ניטור (בדיקה) של התנאים‬
‫הסביבתיים השוררים בתוך השוחה‪ ,‬יש להוריד גלאי גזים וחמצן לתוך השוחה‬
‫ולרשום את הקריאה בטופס" היתר כניסה למקום מוקף‪".‬הניטור יתבצע לכל עומק‬
‫השוחה והקריאה המחמירה תילקח בחשבון‪.‬‬
‫אם הניטור המוקדם הצביע על ריכוז חמצן של מתחת ל – ‪ 02.5%‬או גבוה מ – ‪40%‬‬
‫או על נוכחות גזים רעילים או דליקים‪ ,‬אין להיכנס לתוך המקום המוקף‪ ,‬אלא‬
‫לאחר אוורור מיכני או חשמלי במשך ‪ 15‬דק 'לפחות ובדיקה חוזרת (ניטור) של טיב‬
‫האוויר עד לקבלת תוצאות חיוביות‪ .‬הערה‪ :‬ניטור גזים דליקים יתבצע רק לאחר‬
‫שנתקבל ריכוז חמצן תקין‪.‬‬
‫בעת הפעלת הציוד לאוורור מואץ‪ ,‬חשוב לוודא שפתח יניקת האוויר נמצא במרחב‬
‫פתוח‪ ,‬מרוחק מצינוריות פליטה של מכוניות‪ ,‬מנועים וגנראטורים‪.‬‬
‫יש לבדוק את תקינות השלבים בתוך השוחה‪ ,‬חוזק ושלמות הדפנות‪ ,‬סכנת‬
‫התמוטטות והשתחררות בלוקים ותנאים כלליים נאותים לביצוע העבודה‪.‬‬
‫במידת הצורך יש לנקז את הנוזלים בקרקעית השוחה‪ ,‬כדי למנוע עבודה בתנאי‬
‫רטיבות‪.‬‬
‫העובד הנכנס למקום המוקף יהיה חגור ברתמת בטיחות‪ ,‬שאליה מחובר היטב חבל‬
‫שקצהו החופשי מוחזק בידי עובד מבחוץ המרוחק כ – ‪ 5‬מטרים מפי השוחה או‬
‫כננת מכאנית מחוברת לשוחה‪ .‬לא תוטל על העובד מחוץ לשוחה כל משימה אחרת‬
‫מעבר להיותו עובד כוננות להצלה‪.‬‬
‫העובד ירד לתוך המקום המוקף כשהוא מצויד במסכת נשימה עם צינור לאספקת‬
‫אויר צח כשקצהו מחוץ לכוך‪.‬‬
‫ככל שהדבר ניתן‪ ,‬הירידה לחלל המוקף תתבצע לאחר הורדת הציוד‪.‬‬
‫‪215‬‬
‫שהות עובד במקום המוקף‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.0‬‬
‫העובדים מחוץ לחלל המוקף יהיו ערוכים להגשת עזרה ולחילוץ‪.‬‬
‫בעת ביצוע העבודה יתנהל קשר שוטף בין העובדים בתוך השוחה ומחוצה לה‪.‬‬
‫הפסקת הקשר תהווה אות וסימן לחילוץ מיידי של העובד מהשוחה בהתאם להוראות‬
‫הבטיחות ‪ -‬חירום והצלה‪.‬‬
‫יש לנטר ברציפות את טיב האוויר בחלל המוקף באופן שוטף כל עת שעובד נמצא בו‪.‬‬
‫במידה והגלאי מתריע ויזואלית או ע"י חיווי קולי‪ ,‬העובד יצא מייד מהחלל המוקף‪.‬‬
‫הורדת כלים תיעשה באמצעות דלי‪ ,‬חבל תקין תוך נקיטת אמצעי זהירות‪.‬‬
‫לא יופעל מנוע דלק או מכשיר חשמלי ולא תוצת אש לרבות עישון בחלל המוקף‬
‫וברדיוס של עד ‪ 5‬מטר מפתח הכניסה אליו‪ ,‬החלל המוקף יואר באמצעות פנס מוגן‬
‫התפוצצות‪.‬‬
‫אין להשהות עובד בתוך הכוך למעלה מ – ‪ 05‬דקות באופן רציף‪ .‬לאחר זמן זה יש‬
‫להחליפו בעובד אחר או לקיים הפסקה בת ‪ 01‬דקות לפחות מחוץ לכוך‪.‬‬
‫אם העובד הנכנס לשוחה "חש ברע"‪ ,‬יש להפסיק את העבודה מיד ולהוציא את‬
‫העובד ראש הצוות ייתן את ההוראה לחידוש העבודה רק לאחר בדיקה חוזרת של‬
‫התנאים הסביבתיים בשוחה‪.‬‬
‫סיום העבודה במקום מוקף‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.6‬‬
‫בסיום העבודה ייצא קודם העובד ואחר כך יועלה הציוד‪.‬‬
‫לא יוחל בפעולות לסיום העבודה‪ ,‬עד שאחרון העובדים ייצא מהחלל המוקף‪.‬ראש‬
‫הצוות יוודא זאת באופן אישי‪.‬‬
‫יש לסגור הפתחים ולהחזיר את כל המכסים ורשתות הברזל‪.‬‬
‫יש לאסוף את סימני האזהרה‪ ,‬המחסומים והשלטים‪.‬‬
‫יש לנקות ציוד המגן‪ ,‬להוריד את הבגדים המזוהמים ולשטוף את הידיים‪.‬‬
‫מנהל המחלקה והמוקד העירוני ידווחו על סיום העבודה‪.‬‬
‫יש להשלים מילוי טופס "היתר עבודה במקום מוקף" ולתייקו‪.‬‬
‫הוראות בטיחות ‪ -‬חירום והצלה‬
‫א‪ .‬תאונות בחלל מוקף חמורות מתאונות רגילות‪ ,‬עקב קשיי ההצלה והסיכון הגבוה שגם‬
‫המציל ייפגע‪ ,‬על כן יש למנוע הפיכת תאונה ל "תאונה כפולה"‬
‫ב‪ .‬שים לב !שמור על קור רוח !אסור להיכנס למקום המוקף ללא הוראת ראש הצוות‪,‬‬
‫אפילו כדי להציל את העובד הנתון במצוקה‪.‬‬
‫ג‪ .‬כאשר נפסק הקשר עם אחד העובדים או כאשר מתקבל אות מצוקה מעובד הנמצא‬
‫בשוחה‪ ,‬תופסק מיד העבודה ותתחיל מיד אכיפת הוראות חירום והצלה ‪ -‬חילוץ עובד‪.‬‬
‫ראש הצוות יחליט על מתן הוראה להצלה רק לאחר הערכת מצב ‪ -‬זיהוי סיבת‬
‫המצוקה ושיקול דרכי הפעולה המתאימות‪.‬‬
‫‪216‬‬
‫חילוץ עובד‬
‫‪ .0‬עובד במתקן ביוב שאיבד הכרתו כתוצאה מנפילה‪ ,‬חבלה‪ ,‬הרעלה‪ ,‬חנק וכד' או נותק‬
‫הקשר עימו‪ ,‬יוצא מיידית למפלס הקרקע לאוויר צח באמצעות כננת או חבל הצלה‬
‫הקשור לרתמת הבטיחות ע"י ראש הצוות כשהוא נעזר ע"י העובד הנוסף שנמצא‬
‫תמיד לידו מוכן לחילוץ‪.‬‬
‫‪ .4‬בעת משיכת הנפגע אל מחוץ לכוך‪ ,‬יש להוציאו במצב זקוף ולהקפיד שלא ייפגע‬
‫משלבי הסולם‪ ,‬מקירות הכוך‪.‬‬
‫‪ .0‬במידה והעובד אינו קשור לחבל הצלה ורתמת בטיחות מסיבה כלשהיא‪ ,‬יש לחלצו‬
‫תוך מילוי כללים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬אין להיכנס לחלל מוקף שנמצא בו עובד פגוע אלא לאחר בדיקת העדר גזים ואויר‬
‫חמצן תקינה (יש להניח שהתנאים הסביבתיים אינם תקינים)‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש לבדוק את פתחי האוורור ולנסות ולהחדיר אויר צח לחלל המוקף‪.‬‬
‫ג‪ .‬אין להיכנס ללא מחלץ זמין בחוץ‬
‫ד‪ .‬העובד המחלץ ירד לשוחה כשהוא מצויד בכל אמצעי המיגון לרבות‪ :‬מערכת‬
‫נשימה אוויר צח או מסיכת גז המחוברת למקור חמצן עצמאי‪ ,‬רתמת בטיחות‬
‫וחבל הצלה המוחזק ע"י עובד מחוץ לשוחה או באמצעות כננת‬
‫ה‪ .‬יש לשמור על קשר בין העובד שנשאר בחוץ לעובד המחלץ‬
‫ו‪ .‬החילוץ יתבצע במהירות‪.‬‬
‫ז‪ .‬אין לבצע הנשמה מלאכותית או טיפולים אחרים בתוך השוחה‪.‬‬
‫‪ .2‬ראש הצוות ידווח מיד למוקד העירוני על האירוע‪ ,‬בדיווח יש לפרט על אפשרות של נפגע‬
‫נשימתי‪ ,‬יש להזעיק את מגן דוד אדום בטלפון ‪.010‬‬
‫‪ .5‬בחילוץ אדם פגוע ‪ -‬הכלל הראשון הוא לא להוסיף ולפגוע בו ‪.‬יש לדאוג קודם כל לאספקת‬
‫אוויר נקי או חמצן לנפגע (מתן עזרה ראשונה)‪.‬‬
‫‪ .2‬כל אדם ששהה בשוחה בעלת אוויר מזוהם‪ ,‬אפילו אם לא איבד את הכרתו ואינו מראה‬
‫סימני הרעלה ‪ -‬יועבר מיד לבית החולים לטיפול ‪.‬הוראה זו תקפה גם לגבי המצילים‪.‬‬
‫‪ .6‬מקום האירוע לא ייעזב בטרם ייקבע בוודאות שכל העובדים יצאו מהשוחה‪.‬‬
‫‪217‬‬
‫נספח היתר כניסה למקום מוקף‪:‬‬
‫ימולא בארבעה העתקים‪:‬‬
‫א)‬
‫ב)‬
‫ג)‬
‫ד)‬
‫למנהל העבודה‬
‫לממונה בטיחות קבלן מבצע‬
‫לראש צוות העובדים והעובדים‪.‬‬
‫לממונה בטיחות תאגיד המים והביוב‬
‫פרטי הקבלן‪:‬‬
‫תאריך‪................:‬‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫מס' ת‪.‬ז‪ /.‬דרכון זר‬
‫תאריך לידה‬
‫פרטים אישיים‬
‫פרטי חברה‬
‫מקצוע‪ /‬תפקיד‬
‫מקצוע‪ /‬תפקיד‬
‫מען אישי‬
‫ישוב‬
‫רחוב‬
‫מס' בית‬
‫מען אישי‬
‫ישוב‬
‫רחוב‬
‫מס' בית‬
‫מספר טלפון‬
‫מספר טלפון‬
‫מספר טלפון נייד‬
‫מספר טלפון נייד‬
‫תחום העיסוק‬
‫חתימת הקבלן‪........................:‬‬
‫ממונה בטיחות "מי שבע"‪......................:‬‬
‫‪218‬‬
‫היתר כניסה לעבודה במקום מוקף‬
‫כתובת‪:‬‬
‫‪ ‬שטיפה במים‬
‫הכנות‪  :‬אוורור רגיל‬
‫שעה‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫‪ ‬אוורור מכאני מאולץ ‪ -‬חשמלי‬
‫כן‬
‫סמן בהתאם‬
‫מס"‬
‫ד‬
‫‪0‬‬
‫האם הוראות החירום ברורות לעובדים ונמצאות בהישג יד?‬
‫‪4‬‬
‫האים אמצעי הקשר תקינים?‬
‫‪0‬‬
‫האים מנהל העבודה דווח על הכניסה ואישר אותה?‬
‫‪2‬‬
‫האם גודלו של פתח הכניסה הינו לפחות ‪ 51‬ס"מ?‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫האם הופסקה כל פעילות של ציוד מכאני חשמלי או מקור הזנה אחר באיזור העבודה?‬
‫האם החלל המוקף אווורר היטב לפני כניסת העובד?‬
‫‪6‬‬
‫האם העובד קיבל הדרכה לביצוע המשימה‪ ,‬ומצוייד בריתמה ‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫האם העובד הנכנס מצוייד במערכת נשימה לאספקת אויר צח?‬
‫‪2‬‬
‫האם העובד הנכנס רתום לחבל שקצהו האחד מחובר לריתמה וקצהו האחר מוחזק‬
‫בידי עובד מבחוץ או כננת זמינה וזמין לחילוץ ?‬
‫ניטור אוויר‬
‫(חל איסור מוחלט להיכנס לחלל המוקף בטרם נתקבלו תוצאות בגבולות המותרים!‬
‫שם הגז‬
‫גבולות מותרים‬
‫שעה‪:‬‬
‫‪...........‬‬
‫טרם הכניסה‪:‬‬
‫שעה‪........:‬‬
‫שעה‪:‬‬
‫‪........‬‬
‫שעה‪:‬‬
‫‪.......‬‬
‫‪02.5%- 40%‬‬
‫‪ -O2‬חמצן‬
‫פחות מ‪ 41% -‬מגבול‬
‫גזים דליקים‬
‫נפיצות תחתון‬
‫‪H2 S‬מימן גפרי פחות מ‪4 PPM -‬‬
‫‪ CO‬פחמן חד פחות מ‪40 PPM -‬‬
‫חמצני‬
‫מועד ביצוע כיול אחרון בתאריך‪:‬‬
‫שם העובד הנכנס‪:‬‬
‫מספר המכשיר‬
‫חתימת הבודק‪:‬‬
‫שמות העובדים בצוות‪:‬‬
‫שם ומשפחה ‪:‬‬
‫מס"ד‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫חתימת מנהל העבודה‪:‬‬
‫חתימת ראש הצוות‪:‬‬
‫שם ומשפחה‪:‬‬
‫שם ומשפחה‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪:‬‬
‫חתימת ממונה הבטיחות‪:‬‬
‫שם ומשפחה‪:‬‬
‫‪219‬‬
‫לא‬
‫סקר סיכונים ‪ -‬גורמי סיכון עיקריים בעבודות תשתית מים וביוב‬
‫מס"ד‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫פתרונות יישימים‬
‫תאונה או תרחיש אפשרי‬
‫פירוט‬
‫לפעילות מונעת ‪ 8‬למיזעור הסיכונים‬
‫גורם מסוכן ‪ 8‬מזיק ‪ 8‬סיכונים‬
‫העבודה‬
‫עבודה שלא עפ"י תוכנית מוגדרת מראש ללא חובה להכין תוכנית מוגדרת להבין את מהות העבודה וללמוד את‬
‫תכנון משימה‬
‫תוכנית מול ביצע אישורים וללא תיאומים‪ ,‬תגרום לנזקים הסיכונים שבה על מנת למזער ‪ 8‬לסלק מפגעים לא רציונליים‪.‬‬
‫בנפש ‪ 8‬רכוש ולפגיעות בעוברי דרכים‬
‫עבודה עם כלי *חוסר זהירות בעבודה‪ ,‬שימוש בציוד ללא *חובת שימוש בצמ"ה תקין ברשיון בתוקף‪ ,‬מפעילים מיומנים‪,‬‬
‫צמ"ה משאיות‪ .‬אישור‪ ,‬ללא רישיון מתאים יגרום לפגיעות עבודה בזהירות מירבית עבודה ברדיוס בטוח במחפרונים על מנת לא‬
‫מחפרונים‬
‫בנפש רכוש‪ .‬עבודה ללא גידור וסימון יגרמו לפגוע בעובדים‪ ,‬הרחקת עוברי דרך סקרנים‪ ,‬גידור וסימון שטח‬
‫אדם‪.‬‬
‫חיי‬
‫לרכוש‪8‬‬
‫לנזק‬
‫העבודה בהתאם שילוט ותימרור עפ"י הנחיות הרשות והמשטרה‪,‬‬
‫חובה להצטייד בתרשים תנועה‪.‬‬
‫עבודות חפירה ‪ .‬ביצוע עבודות חפירה שלא באישור הרשויות *לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או חיצוב יבדוק הקבלן המבצע‬
‫את קיומם האפשרי של קווי חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬טלפון‪ ,‬גז וכיוצא‬
‫המוסמכות*‪,‬‬
‫ללא שרטוט‪ 8‬תוכנית יגרום לנזק ברכוש‪ 8‬גוף‪ .‬באלה‪ ,‬ולא יתחיל בחפירה או בחיצוב כאמור אלא לאחר שנקט‬
‫אמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה בעובדים או במיתקנים‪.‬‬
‫*שימוש בציוד הנדסי ללא רישיון מתאים * רק בעלי רי שיון מתאים לסוג הכלי רשאים להפעיל את ציוד מכני‬
‫יגרום לנזק ברכוש‪ 8‬גוף‪ ,‬פגיעה בתשתיות הנדסי‪ ,‬הצבת צופה מחוץ לחפירה על מנת להתריע על סכנות‪.‬הקמת‬
‫חשמל‪ ,‬גז‪ ,‬תקשורת גרימת התמוטטות אדמה תומכות במקומות בהם אין שיפוע מתאים על פי חוק‪.‬‬
‫כתוצאה מביצוע החפירה קריסת דפנות * בדיקת יציבות החפירות והדפנות ע"י מנהל העבודה כולל רישום‬
‫הבדיקות בפנקס כחוק ובתדירות שנקבעה" יומית‪ ,‬לאחר מזג אויר‬
‫התעלה‪.‬‬
‫גשום או שיטפונות סימון וגידור מתאים ע"י הצבת מעקות בטיחות‬
‫*מעבר כלים בסמוך ליד החפירה יגרמו ושילוט מתאים‪ " :‬סכנה – חפירה עמוקה" וכן מניעת כניסה בלתי‬
‫מבוקרת של עוברי דרך‪.‬‬
‫להתמוטטות דפנות התעלה‬
‫*למניעת התמוטטות צידי החפירה יש מעל ‪ 0.41‬מטר יש לבצע שיפוע‬
‫*אי ביצוע שיפוע מתאים לקרקע בחפירה טבעי או דיפון לצידי החפירה‪ ,‬יש לאחסן האדמה או החומר המוצא‬
‫יגרום לקריסת התעלה וכיסוי בקרקע הקיים מתוך החפירה במרחק של ‪ 1.5‬מטר‪ ,‬איסור התקרבות של כלי רכב‬
‫בדפנות ובכך יגרום לפגיעה בנפש‪ 8‬רכוש וצמ"ה במרחק של ‪ 4‬מטר לפחות‪.‬‬
‫לנמצאים כתוצאה משפך של קרקע לתעלה‪.‬‬
‫גורם מבצע הערות‬
‫מנהל‬
‫עבודה‬
‫העובד‬
‫מנהל‬
‫עבודה‬
‫העובד‬
‫‪209‬‬
‫סקר סיכונים ‪ -‬גורמי סיכון עיקריים בעבודות תשתית מים וביוב‬
‫מס"ד‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫תאונה או תרחיש אפשרי‬
‫פירוט‬
‫גורם מסוכן ‪ 8‬מזיק ‪ 8‬סיכונים‬
‫העבודה‬
‫*שימוש בציוד עבודה מיטלטל חשמליים‬
‫הפעלה‬
‫ושימוש‬
‫פגומים‪ ,‬ללא אישור בדיקת חשמלאי מורשה‪,‬‬
‫בציוד וכלים ללא הדרכה נכונה להפעלתו‪ ,‬תגרום לפגיעה‬
‫חשמליים‬
‫בעובד ולנזקים בלתי הפיכים‬
‫מיטלטלים‬
‫עבודה בגובה‬
‫עבודה בגובה חושפת את העובד לסיכון‬
‫שבנפילה‪ .‬שימוש נכון באמצעי הגנה מתאימים‬
‫ושמישים תמנע תאונות מסוג זה‪ .‬הסכנה‬
‫הגדולה והפגיעה הקשה כתוצאה מנפילה מגובה‬
‫מחייבים נקיטת אמצעי זהירות מיוחדים‪ .‬בכל‬
‫עבודה בגובה חובה להשתמש באמצעי המגן‬
‫מפני נפילה‬
‫פתרונות יישימים‬
‫לפעילות מונעת ‪ 8‬למיזעור הסיכונים‬
‫* חובת המעביד לספק לעובד ציוד עבודה תקין ותיקני ומתאים‬
‫לסוג העבודה בו‪ ,‬חובת העובד להשתמש בכלים שסופקו לו ע"י‬
‫המעביד‪ .‬הכלים יהיו בעלי בידוד כפול‪ ,‬שימוש במוליכי חשמל‬
‫וכבלים מאריכים עם בידוד כפול מסוג ניאופרן (צבע כתום)‪ ,‬יש‬
‫להימנע משימוש במוליכים פגומים‪ ,‬ציוד חשמלי פגום‪ 8‬לא תקין‬
‫יוצא מכלל שימוש‪ -‬התיקון ייעשה ע"י חשמלאי מורשה בלבד‪.‬‬
‫הפעלת ושימוש בציוד מיטלטל ייעשה ע"י חיבור באמצעות מכשיר‬
‫נגד התחשמלות (ממסר פחת) עים זליגה ברגישות של ‪ 01‬מיליאמפר‬
‫ויהא כחלק בלתי נפרד מתוף הכבל המאריך‪ ,‬וייבדק לפני כל‬
‫שימוש בו‪.‬‬
‫פריסת מוליכים תתבצע באופן שימנע גרימת נזק לכבלים‪ ,‬מוליכי‬
‫החשמל‪ ,‬הפעלת הציוד ייעשה ע"י שימוש בציוד מגן אישי מתאים‬
‫לסוג העבודה חל איסור מוחלט לפרק מגינים מכל סוג של כלי‬
‫עבודה מסתובבים כגון‪ :‬משחזות יד‪ ,‬פטישונים וכד'‪.‬‬
‫סולמות‪ ,‬פיגומים ובמות הרמה הינם אמצעים אשר נמצאים‬
‫בשימוש רב בעבודות הקמה ובניה בפרויקט אלו הם אמצעים‬
‫המסייעים לעובדים בזמן עבודתם בגובה‪ .‬שימוש נכון באמצעים‬
‫אלו ההוא יעיל ובטוח אך שימוש לא נכון בהם יכול לגרום לפגיעה‬
‫רצינית‪.‬‬
‫גורם מבצע‬
‫‪210‬‬
‫הערות‬
‫סקר סיכונים ‪ -‬גורמי סיכון עיקריים בעבודות תשתית מים וביוב‬
‫מס"ד‬
‫‪5‬‬
‫פירוט‬
‫העבודה‬
‫עבודה בגובה‬
‫תאונה או תרחיש אפשרי‬
‫גורם מסוכן ‪ 8‬מזיק ‪ 8‬סיכונים‬
‫עבודה בגובה חושפת את העובד לסיכון‬
‫שבנפילה‪ .‬שימוש נכון באמצעי הגנה מתאימים‬
‫ושמישים תמנע תאונות מסוג זה‪ .‬הסכנה‬
‫הגדולה והפגיעה הקשה כתוצאה מנפילה מגובה‬
‫מחייבים נקיטת אמצעי זהירות מיוחדים‪ .‬בכל‬
‫עבודה בגובה חובה להשתמש באמצעי המגן‬
‫מפני נפילה‬
‫פתרונות יישימים‬
‫לפעילות מונעת ‪ 8‬למיזעור הסיכונים‬
‫סולמות‬
‫לפני כל שימוש בסולם על העובד לבדוק אותו על מנת לוודא כי‬
‫הסולם תקין ובמצב עבודה בטוח‪ .‬אם הסולם אינו תקין יש לסמנו‬
‫ככזה ולסלקו מיד מאתר העבודה‪.‬‬
‫הסולם משמש כלי עזר לעבודה ועמידה עליו מחייבת שיווי משקל‬
‫מרבי יש לשמור תמיד על איזון בין העובד לסולם ע"י מרכוז גופך‬
‫במישור הסולם‪.‬‬
‫יש להשתמש בסולם המתאים לביצוע המשימה‪.‬‬
‫רק עובד אחד יעמוד על הסולם‪.‬‬
‫יש לשמור על כל ‪ 0‬נקודות אחיזה‪.‬‬
‫אין לפרק סולם שחיל ולהשתמש בחלקיו כסולם‪.‬‬
‫אין לעלות בסולם כאשר אוחזים בכלים‪8‬ציוד‪.‬‬
‫אין לטפס על סולם עם כלים וחומרים אשר מונעים מהעובד לאחוז‬
‫את הסולם בשתי ידיים‪.‬‬
‫סולמות מטיפוס ‪ A‬יפתחו במלוא המפתח תוך נעילת מוטות‬
‫הנעילה לפני השימוש בהם‪.‬‬
‫אסור להשתמש באתר בסולם אשר מיוצר מקרשים ומסמרים‪.‬‬
‫ב‪ .‬פיגומים ובמות הרמה‪.‬‬
‫התקנה שימוש בפיגומים יעשה על פי דרישות "תקנות הבטיחות‬
‫בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח – ‪0200‬‬
‫בעבודות מורכבות המצריכות שימוש בפיגומים מכל סוג שהו יש‬
‫להערך בהתאם ועל הקבלן נותן השירות לדווח לממונה הבטיחות‬
‫בתאגיד לאישור‪.‬‬
‫גורם מבצע‬
‫‪211‬‬
‫הערות‬
‫סקר סיכונים ‪ -‬גורמי סיכון עיקריים בעבודות תשתית מים וביוב‬
‫מס"ד‬
‫תאונה או תרחיש אפשרי‬
‫פירוט‬
‫גורם מסוכן ‪ 8‬מזיק ‪ 8‬סיכונים‬
‫העבודה‬
‫מגן *ביצוע עבודות ללא ציוד מגן אישי יגרום לפגיעה‬
‫ציוד‬
‫אישי‬
‫בעובד‪ 8‬ברכוש‪ ,‬גרימת נזק לעיניים‪ ,‬חשיפה לנזקי‬
‫לעובד‬
‫רעש‪ ,‬חדירת מזהמים לדרכי הנשימה‪ ,‬חדירת‬
‫מזהמים דרך העור וכד'‪.‬‬
‫פגיעה בגפיים‪ ,‬פגיעות גוף כלליות‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫עבודות לילה עבודות לילה הנעשות באופן שלא ניתן לדחותם‬
‫מנסיבות‬
‫כלשהם ובאישור מנהלת התאגיד‪ ,‬מחייבות‬
‫תשובמת לב מיוחדת והוראות מיוחדות בכדי‬
‫‪6‬‬
‫גורם מבצע‬
‫פתרונות יישימים‬
‫לפעילות מונעת ‪ 8‬למיזעור הסיכונים‬
‫מנהל עבודה‬
‫חובת העובד להשתמש בציוד מגן אישי*‬
‫בעת ביצוע העבודה הנדרשת וחובת המעביד לספק את כל שנדרש העובד‬
‫באספקת ציוד מגן אישי לעובדים‪.‬‬
‫חובת העובד להשתמש בציוד מגן להגנה על ‪:‬‬
‫א‪ .‬הגנת ראש ‪ :‬שימוש בקסדת מגן‪ ,‬הגנה מעצמים נופלים במקום‬
‫קיים סיכון שהעובד עשוי להפגע בראשו‪.‬‬
‫ב‪ .‬הגנת רגליים‪ :‬שימוש בנעלי מגן תקניות בעלי כיפת מגן מפלדה‬
‫‪ ,‬וסוליה מונעת החלקה‪ ,‬שימוש במגפיים בעת ביצוע עבודות‬
‫בבורות מים ‪8‬ביוב‪.‬‬
‫ג‪ .‬הגנת ידיים ‪ :‬שימוש בכפפות מגן בעבודות הכרוכות בשימוש‬
‫בגופים בעלי קצוות חדים‪ ,‬שימוש חומרים העלולים לגרום לפציעה‪,‬‬
‫כוויה וכד'‪.‬‬
‫ד‪ .‬הגנה מרעש מזיק‪ :‬שימוש בציוד הגנה לאוזניים‬
‫מפני רעש מזיק‪ ,‬יש להשתמש באטמי אוזניים ‪ ,‬אוזניות מגן‪.‬‬
‫ה‪ .‬ביגוד עבודה‪ :‬שימוש בבגדי עבודה מתאימים לסוג העבודה‪,‬‬
‫שרוולים ארוכים‪ ,‬אין לעבוד עם גופיות בעבודות מיוחדות כגון‪:‬‬
‫ריפוד אספלט העובדים ישתמשו בביגוד ולבוש מתאימים לסוג‬
‫העבודה המבוצעת ‪.‬‬
‫ו‪ .‬הגנת מערכות נשימה‪ :‬שימוש בציוד מגן נישמיות ‪ 8‬מסכות פנים‬
‫במקומות בהם האוויר מכיל חומרים מסוכנים העשויים להזיק‬
‫לעובד ולדרכי הנשימה כגון‪ :‬אבק מזיק‪ ,‬חלקיקי אסבסט‪ ,‬וגזים‬
‫רעילים‬
‫ כלל העובדים בשטח יהיו עם וסט ונעלי בטיחות במקרים‬‫מיוחדים גם קסדה‪ ,‬משקפי מגן‪ ,‬ציוד מגן אישי רלווטני ‪ -‬איזור‬
‫העבודה יסומן ע"י תאורה נאותה לביצוע עבודה או אמצעי אזהרה‬
‫נוספים לפי התקנות‪.‬‬
‫‪212‬‬
‫הערות‬
‫למנוע פגיעה בנפש‪ 8‬רכוש לעובדים ולעוברי דרך‪.‬‬
‫סקר סיכונים ‪ -‬גורמי סיכון עיקריים בעבודות תשתית מים וביוב‬
‫מס"ד‬
‫‪8‬‬
‫גורם מבצע‬
‫פתרונות יישימים‬
‫תאונה או תרחיש אפשרי‬
‫פירוט‬
‫לפעילות מונעת ‪ 8‬למיזעור הסיכונים‬
‫גורם מסוכן ‪ 8‬מזיק ‪ 8‬סיכונים‬
‫העבודה‬
‫מנהל עבודה‬
‫עבודה במקום נדרש מכל עובד במצבים מסויימים‪ ,‬להפעיל על הקבלן לוודא כי העובד פועל עפ"י הוראותיו ‪,‬‬
‫שיקול דעת ולנקוט בפעולות זהירות עבודה כל פעולות האחזקה בעבודות ביוב ותיעול לרבות ‪:‬שחרור סתימות‪ ,‬העובד‬
‫מוקף‬
‫ביוב‬
‫כוכי‬
‫מסוכנת‬
‫הדברים‬
‫מטבע‬
‫מוקף)‬
‫מקום‬
‫)‬
‫בביוב‬
‫שטיפת קוים‪ ,‬ניקוז רשתות ניקוז ותיקונים אחרים ברשת יבוצעו‬
‫וכד'‬
‫תעלות‬
‫ומלווית במרבית סוגי הסיכונים הקיימים‪.‬אף ע"י העובדים מבלי להיכנס לחללים המוקפים כל עוד קיימת‬
‫על פי כן‪ ,‬עבודה במקום מוקף טומנת בחובה אפשרות אחרת‪ .‬בדוק וודא שהציוד האישי והצוותי שלם ותקין ‪:‬‬
‫סיכונים שאינם גלויים לעובד‪.‬יתרה מזאת‪,‬‬
‫מכשירי קשר‪ ,‬ציוד הצלה‪ ,‬ציוד נשימה‪ ,‬גלאי גזים‪ ,‬מכשיר‬
‫אף‬
‫במהלך השנים האחרונות עבודות מסוג זה‬
‫לאוורור מואץ‪ ,‬ציוד מגן אישי וכו'‬
‫תא‬
‫גבו מחיר יקר מאוד בגוף ובנפש‪ .‬חדר‪,‬‬
‫גלאי הגזים חייב להיות מכויל באויר נקי ע"פ הוראות יצרן‪. .‬יש‬
‫ביקורת‪ ,‬מיכל‪ ,‬בור‪ ,‬כוך‪ ,‬שוחה או תעלה ללא‬
‫לאבטח את מקום העבודה ולהסדיר את התנועה ע"י הצבת‬
‫כניסה ויציאה חופשית‪ ,‬ובעלי אוורור טבעי מחסומים‪ ,‬תמרורים‪ ,‬קונוסים ושלטי אזהרה סביב פתח השוחה‬
‫מוגבל העלולים להוות אוירה מסוכנת לאדם‬
‫ואיזור העבודה כולו‪.‬‬
‫בעת שהייתו בהם‪.‬‬
‫‪ .‬אם המצב יחייב זאת‪ ,‬יוצב עובד מיוחד שתפקידו יהיה לכוון את‬
‫התנועה סביב איזור העבודה ‪.‬כאשר העבודה מתבצעת בצומת‬
‫סואן ומסוכן יוצב בו שוטר תנועה‪.‬מנהל המחלקה וראש הצוות‬
‫יוודאו שעובדי הצוות הינם במצב פיסי תקין וללא השפעת‬
‫תרופות‪ ,‬סמים או אלכוהול‪.‬לא תתבצע עבודה בתוך חלל מוקף‬
‫ללא" היתר כניסה למקום מוקף"‪.‬‬
‫‪213‬‬
‫הערות‬
‫הצהרת קבלת הדרכה‬
‫תאריך‪................:‬‬
‫פרטי הקבלן‪:‬‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫מקצוע‪ /‬תפקיד‬
‫מען אישי‬
‫ישוב‬
‫החברה‪/‬‬
‫ראשי‬
‫מס' ת‪.‬ז‪ /.‬דרכון זר‬
‫מס' טלפון‪ /‬נייד‬
‫מס' בית‬
‫רחוב‬
‫קבלן מען החברה‬
‫ישוב‬
‫תאריך לידה‬
‫מס' טלפון‪ /‬נייד‬
‫מס' בית‬
‫רחוב‬
‫תחום העיסוק‬
‫קבלן משנה‬
‫מען החברה‬
‫ישוב‬
‫מס' טלפון‪ /‬נייד‬
‫מס' בית‬
‫רחוב‬
‫תחום העיסוק‬
‫פרטי מנהל העבודה‪:‬‬
‫שם המנהל‪/‬‬
‫העבודה‬
‫אחראי מס' זהות‬
‫חתימה‬
‫מס' טלפון‪ /‬נייד‬
‫שם החברה‪:‬‬
‫מצהיר ומתחייב בחתימתי על מילוי הוראות פקודת הבטיחות בעבודה בדבר אחריות‬
‫מנהל העבודה ולנקוט צעדים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד ימלא אחר תקנות‬
‫הנוגעות לעבודתו וינהג לפי הנהלים והוראות "מי שבע"; לוודא שברשות העובד ציוד‬
‫מגן אישי תקין ומלא‪ ,‬כולל ציוד תקין לעבודה במקום מוקף ‪ /‬עבודה חמה‪.‬‬
‫הצהרת העובד‪:‬‬
‫העובד‪ :‬אני מאשר בחתימתי קבלת הדרכת ומתחייב לנהוג בהתאם להוראות‬
‫הנחיות ועדכונים שימסרו לי בהמשך‪.‬‬
‫ציוד מגן אישי‬
‫נושאי ההדרכה‪:‬‬
‫הדגשים נוספים‪:‬‬
‫תאריך‬
‫__‪______8______84101‬‬
‫חתימת העובד‬
‫הקיימות‪,‬‬
‫חתימה וחותמת מדריך הבטיחות‬
‫‪214‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נספח יח'‬
‫רשימת מסמכים הנדרשים לצירוף בהגשת חשבון לתשלום לתאגיד‬
‫‪215‬‬
‫נספח יח'‬
‫רשימת מסמכים שהקבלן נדרש לצרף בהגשת חשבון‬
‫לתשלום לתאגיד בעבור ביצוע עבודות מים וביוב‪:‬‬
‫מסמכים להגשה לפני התחלת עבודה‪:‬‬
‫‪ .0‬חוזה חתום (כולל נספחים)‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור על קיום ביטוחים מאושר‪.‬‬
‫‪ .0‬ערבות ביצוע כנדרש‪.‬‬
‫‪ .2‬תכנית בטיחות מאושרת ע"י התאגיד‪.‬‬
‫‪ .5‬מהנדס ביצוע ומנהל עבודה מוסמכים ומאושרים ע"י התאגיד – נסיון של ‪ 5‬שנים לפחות‪.‬‬
‫‪ .2‬רשימת קבלני משנה לאישור התאגיד‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התאגיד למודד מוסמך שיועסק ע"י הקבלן‪.‬‬
‫‪ .0‬חוזה בין הקבלן למעבדה מאושרת לביצוע הבדיקות‪.‬‬
‫‪ .2‬גידור לפי הסקרי תנועה‪.‬‬
‫‪ .01‬שילוט ע"פ דרישות החוזה‪.‬‬
‫‪ .00‬סימון מקום לאחסנת חומרים‪.‬‬
‫‪ .04‬תאורה‪ ,‬שילוט אזהרה‪ ,‬מעקות בטיחות‪.‬‬
‫מסמכים שנדרש לצרף לצו התחלת עבודה חתום‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫לוח גאנט מאושר ע"י התאגיד בעבודות מים וביוב‪.‬‬
‫אישור הצהרה‪ -‬התחייבות הנחיות בטיחות חתום‪.‬‬
‫היתר לביצוע עבודות חפירה בשטחים ציבוריים (כולל הסדרי תנועה והסדרי בטיחות באתר)‬
‫היתר בנייה בתוקף‪.‬‬
‫מסמכים שנדרש לצרף לחשבונות חלקיים‪:‬‬
‫‪ .0‬בדיקות הדרושות בחשבונות חלקיים‪.‬‬
‫‪ .4‬ניתוחי מחירים לפי הצורך‪.‬‬
‫‪ .0‬חישובי כמויות ותכניות עדות במתכונת חשבון סופי‪.‬‬
‫‪ .2‬יומן עבודה‬
‫‪ .5‬אישורים וקבלות מאתר ההטמנה לעבודות הפינוי (סעיף ‪ 40‬בהסכם)‬
‫‪216‬‬
‫מסמכים שנדרש לצרף לחשבון סופי‪:‬‬
‫טופס מסירה חתום ע"י כל הגורמים הרלוונטיים בעירייה ובתאגיד‪.‬‬
‫תכניות ‪ AS MADE‬מאושרות ע"י המתכננים לפי מפרט ‪ GIS‬ממוחשב‪.‬‬
‫בדיקת אטימות של מערכת הביוב ע"י מעבדה מוסמכת‪.‬‬
‫בדיקת חשמל ע"י בודר מוסמך‪.‬‬
‫בדיקת מעבדה לצפיפות חול ומצעים בתעלות מים וביוב‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ .2‬תעודת גמר‬
‫‪ .6‬תעודת השלמה‪.‬‬
‫‪ .0‬הכנת ספר מתקן‪.‬‬
‫‪ .2‬ערבות בדק‪.‬‬
‫‪ .01‬הצהרה על העדר תביעות‪.‬‬
‫‪ .00‬תעודת סיום לסוף שנת בדק‪.‬‬
‫‪ .04‬צילום וידאו של מערכת הביוב בנוכחות המפקח‪.‬‬
‫‪ .00‬בדיקת לחץ (טסט) ברשת המים‪.‬‬
‫‪ .02‬אישור על חיטוי מערכת המים‪.‬‬
‫‪217‬‬
‫מי שבע ‪ -‬תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪81/14‬‬
‫שדרוג ותוספת ציוד אלקטרומכני‬
‫בתחנת השאיבה הראשית לביוב‬
‫בעיר אופקים‬
‫נספח יט'‬
‫דקל מכרז‬
‫‪218‬‬
‫נספח "דקל מכרז"‪-‬תנאי השתתפות במכרז במסגרת מערכת "דקל מכרז"‬
‫‪ .0‬הנני מאשר‪8‬ת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז לעיל והמהווים‪ ,‬או עתידים להוות‪,‬‬
‫כולם יחד‪ ,‬את החוזה‪ .‬עוד הנני מצהיר‪8‬ה‪ ,‬כי ידוע לי שכל מסמכי המכרז לרבות נספח זה‪,‬‬
‫ללא יוצא מהכלל‪ ,‬מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז על כל המשתמע מכך‪.‬‬
‫‪ .4‬מכרז זה מנוהל באמצעות אתר אינטרנטי מקוון בשם "דקל מכרז" ואשר כתובתו הינה‬
‫‪( www.dekelmichraz.co.il‬ולהלן "כתובת האתר")‪.‬‬
‫‪ .0‬להלן שלבי המכרז‪ ,‬כפי שאלה מנוהלים באמצעות אתר זה‪ ,‬כדלקמן ‪:‬‬
‫‪ .0.0‬עיון במסמכי המכרז‪ ,‬צפייה בתנאי הסף ‪.‬‬
‫‪ .0.4‬רכישת מסמכי המכרז באמצעות האתר וקבלת אסמכתא (בחוזר) המאשרת כי‬
‫מסמכי המכרז נרכשו על ידך‪.‬‬
‫‪ .0.0‬הדפסת מסמכי המכרז וכן‪ ,‬האסמכתא המאשרת את רכישת המסמכים‪.‬‬
‫‪ .0.2‬שאלות מציעים בקשר למסמכי המכרז או בכל נושא הקשור למכרז‪ ,‬יתקבלו אך‬
‫ורק באמצעות האתר‪ ,‬במקום המיועד לכך ועד למועד הקצוב לשם כך וכמפורט‬
‫במסמכי המכרז ובאתר‪.‬‬
‫‪ .0.5‬תשובות הרשות ביחס לכלל לשאלות הקבלנים יינתנו אך ורק באמצעות האתר‬
‫ובמועד שפורסם לצורך כך‪.‬‬
‫‪ .0.2‬הגשת ההצעות תתבצע באופן‪ ,‬בזמן ובמקום שנקבע לכך על ידי הרשות‪.‬‬
‫‪ .0.6‬כל עדכון או שינוי שייעשה בקשר למסמכי המכרז ו‪8‬או מועד הגשת ההצעות‬
‫ו‪8‬או כל שינוי או עדכון אחר (לרבות מתן תשובות לשאלות המציעים) ילוו‬
‫בהודעת עדכון באמצעות 'מסרון' (הודעת ‪ )SMS‬לטלפון הנייד שכל מציע מסר‬
‫לצורך כך‪.‬‬
‫‪ .2‬הנני מצהיר‪8‬ה כי ידוע לי ששאלות הקבלנים ותשובות הרשות‪ ,‬כולם‪ ,‬מהווים חלק בלתי נפרד‬
‫ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .5‬הנני מצהיר‪8‬ה כי ידוע לי שניתנת לי האפשרות לשאול שאלות הבהרה ולעיין בשאלות הבהרה‬
‫של המציעים האחרים וכמו גם בתשובות הרשות והכל באמצעות האתר‪.‬‬
‫‪ .2‬הנני מצהיר‪8‬ה בזה‪ ,‬כי הבנתי את כל המסמכים על פרטיהם וכי מקום ביצוע החוזה‪ ,‬תנאי‬
‫הגישה וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע עליו‪ ,‬לרבות ביחס להיקף‬
‫ההוצאות‪ ,‬ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי‪.‬‬
‫שם המשתתף‪______________________________ :‬‬
‫כתובת‪ ______________ :‬טל‪________________ :‬‬
‫איש הקשר‪_______________________________ :‬‬
‫חתימה וחותמת‪____________________________ :‬‬
‫תאריך‪_________________________________ :‬‬
‫‪219‬‬