1. No category

‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫ת‪.‬ד‪ 653 .‬באר‪-‬שבע ‪84105‬‬
‫עבודות מעטפת זכוכית‬
‫‪UGLASS‬‬
‫לבנין ‪NIBN‬‬
‫מכרז‪/‬חוזה מס' ‪170/2012‬‬
‫אפריל ‪2013‬‬
‫‪1‬‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫ת‪.‬ד‪ 653 .‬באר‪-‬שבע ‪84105‬‬
‫מכרז‪/‬חוזה מס' ‪170/2012‬‬
‫רשימת יועצים‬
‫טלפון‬
‫‪08-6461077/9‬‬
‫פקס‬
‫‪08-6472966‬‬
‫‪08-6461912‬‬
‫‪08-6477193‬‬
‫‪08-6472983‬‬
‫אדריכלות‬
‫חיוטין אדריכלים‬
‫‪03-7320064‬‬
‫‪03-7312760‬‬
‫יועץ אלומיניום וזיגוג‬
‫דודו קלינגר ‪TDEK‬‬
‫‪054-5611130‬‬
‫‪08-6571857‬‬
‫קונסטרוקציה‬
‫צבי המלי מהנדסים‬
‫‪03-6855330‬‬
‫‪03-6855331‬‬
‫איטום‬
‫הורביץ‪-‬בוך‬
‫‪03-6155900‬‬
‫‪03-6155910‬‬
‫צנרת ותברואה‬
‫אי‪ .‬אי‪.‬טי‪.‬‬
‫‪03-5622638‬‬
‫‪03-5611149‬‬
‫חשמל‬
‫איטקין – בלום‬
‫‪02-6735062‬‬
‫‪02-6735258‬‬
‫תנועה וחניה‪/‬מדידות‬
‫מהוד הנדסה בע"מ‬
‫‪08-6288060‬‬
‫‪08-6288070‬‬
‫ניהול הפרוייקט‬
‫א‪.‬ב‪.‬י‪ .‬דורון ניהול‬
‫‪08-9316145‬‬
‫‪08-9316146‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫מנהלת מכון ‪NIBN‬‬
‫פרויקטים בע"מ‬
‫‪2‬‬
‫רשימת מסמכים‬
‫המסמך‬
‫מכרז‪/‬חוזה זה מכיל את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫מסמך שאינו מצורף‬
‫מסמך מצורף‬
‫מסמך א'‪ 1‬הזמנה להציע הצעות למכרז‬
‫דוגמת חוזה לביצוע העבודה ‪+‬‬
‫מסמך‬
‫נספח ביטוח קבלן ‪ +‬הסכם‬
‫א'‪2‬‬
‫התיישנות‬
‫חוזה ממשלתי ‪ -‬נוסח תשס"ה ‪ 2005‬מדף‬
‫מסמך ב'‬
‫‪3210‬‬
‫מסמך ג'‪ 1‬תנאים כלליים מיוחדים‬
‫מסמך ג'‪2‬‬
‫מפרטים מיוחדים‬
‫מסמך ד'‬
‫כתב הכמויות‬
‫מסמך ה'‬
‫רשימת תוכניות‬
‫מסמך ו'‬
‫הוראות הממונה על הביטחון ‪+‬‬
‫הוראות הממונה על הבטיחות‬
‫כל המפרטים והתקנים של מת"י הנוגעים‬
‫לביצוע העבודה‪.‬‬
‫המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין‬
‫בהוצאת משרד הביטחון – המהדורה‬
‫האחרונה המעודכנת ליום הוצאת המכרז‪:‬‬
‫שם הפרק‬
‫מספר‬
‫מוקדמות‬
‫‪00‬‬
‫עבודות עפר‬
‫‪01‬‬
‫עבודות בטון יצוק באתר‬
‫‪02‬‬
‫עבודות בניה‬
‫‪04‬‬
‫עבודות איטום‬
‫‪05‬‬
‫עבודות מסגרות פלדה‬
‫‪06‬‬
‫מתקני תברואה‬
‫‪07‬‬
‫מתקני חשמל‬
‫‪08‬‬
‫עבודות אלומיניום‬
‫‪12‬‬
‫מסגרות חרש‬
‫‪19‬‬
‫סלילת כבישים ורחבות‬
‫‪51‬‬
‫מסמך ז'‬
‫מסמך ח'‬
‫וכן פרקים אחרים של המפרט הכללי‬
‫הבינמשרדי‬
‫אשר יש בהן הוראות הקשורות לביצוע‬
‫עבודות מסוג העבודות שבחוזה זה‪ ,‬כולל‬
‫אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים‬
‫למפרטים הכלליים‪.‬‬
‫מסמך ט'‬
‫נספחים‬
‫‪3‬‬
‫כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד‬
‫הבינוי והשיכון‪ .‬המפרטים הכלליים לעיל שלא צורפו ואינם ברשותו של הקבלן ניתן לרכשם‬
‫בהוצאה לאור של משרד הביטחון‪.‬כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד את מסמכי החוזה‪ ,‬בין שהם‬
‫מצורפים ובין שאינם מצורפים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך א'‪1‬‬
‫הזמנה להציע הצעות‬
‫‪5‬‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫מכרז פומבי מס' ‪170/2012‬‬
‫מבנה המכון לביוטכנולוגיה )‪ (NIBN‬חיפוי בפנלים ‪U- GLASS‬‬
‫הוראות כלליות‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב )להלן‪" :‬האוניברסיטה"( מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות חיפוי‬
‫מעטפת‬
‫במבנה המכון הלאומי לביוטכנולוגיה )מבנה ‪ (NIBN‬כמפורט במסמכי המכרז )להלן‪:‬‬
‫"השירות" ו‪"-‬המכרז"‪ ,‬בהתאמה(‪.‬העבודה מיועדת לחברה שעיקר עיסוקה בקירות מסך‬
‫וחיפויים שוניים במבניים ‪.‬‬
‫ההתקשרות בפועל תהיה בין הזוכה במכרז לבין המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ )להלן ‪ " :‬המכון‬
‫לביוטכנולוגיה"(‪ .‬למכון לביוטכנולוגיה נשמרת הזכות להסב את כל התחייבויותיו וזכויותיו על פי החוזה‪,‬‬
‫אל האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫רקע‪:‬‬
‫בנין ‪NIBN‬נמצא עתה בשלבי בניית השלד והמעטפת‪ ,‬קבלן הבניין אחראי להקמת השלד‬
‫ולבניית המעטפת של הבניין כולל קירות מסך‪ ,‬חלונות ודלתות חיצוניות‪.‬‬
‫העבודה נשוא מכרז זה מתייחסת לחיפוי מעטפת המבנה בפנלים ‪ U –GLASS‬כמפורט‬
‫במפרט הטכני המיוחד‪.‬‬
‫טבלת ריכוז תאריכים‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז‪:‬‬
‫פעילות‬
‫תאריך‬
‫שעה‬
‫מועד קיום מפגש מציעים )השתתפות חובה(‬
‫‪8/4/2013‬‬
‫‪13.30‬‬
‫מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה‬
‫‪17/4/2013‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים‬
‫‪30/4/2013‬‬
‫‪12:00‬‬
‫במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬יגברו המועדים המצוינים בטבלה‪.‬‬
‫תנאים להשתתפות‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫רשאים להגיש הצעה‪ ,‬אך ורק מציעים העומדים בכל הדרישות כמפורט בנספח א' למכרז זה וכן‬
‫עונים על כל הדרישות הבאות‪:‬‬
‫א( המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כחוק‪.‬‬
‫ב( רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות‬
‫הנדרשים על פי דין‪.‬‬
‫ג( אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים‪ ,‬התשי"ג‪1953-‬‬
‫–‬
‫עמידה בדרישות התקן‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ד( למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪,1976-‬‬
‫התקנות על‪-‬פיו לרבות אישורי ניהול ספרים‪.‬‬
‫המסמכים והגשתם‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫"מסמכי המכרז" כוללים‪:‬‬
‫א( מכרז זה על נספחיו וכל מסמך הנדרש בהם‪.‬‬
‫ב( הסכם על נספחיו )לרבות תכניות ושרטוטים‪ ,‬אם צורפו(‪.‬‬
‫ג( תשובות בכתב לשאלות הבהרה )אם יהיו(‪.‬‬
‫ד( פרוטוקול מפגש מציעים )אם יהיה(‪.‬‬
‫ה( מעטפה להגשת ההצעה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫מסמכי המכרז הנם רכוש האוניברסיטה והם מושאלים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד‪ .‬המציע‬
‫אינו‬
‫רשאי לעשות כל שימוש במסמכי המכרז מלבד הגשת הצעתו‪ .‬על המציע להשיב את מסמכי המכרז‬
‫לאוניברסיטה עד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בין אם בחר להגיש הצעתו ובין אם לאו‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫מציע המבקש לקבל את מסמכי המכרז‪ ,‬ימסור לאוניברסיטה את פרטי הקשר עמו‪ ,‬לצרכי מכרז‬
‫זה‪.‬‬
‫שאלות הבהרה ושינויים במכרז‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫שאלות הבהרה בקשר עם המכרז ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬על פי הפרטים כאמור בנספח א' למכרז‬
‫זה‪ .‬תשובות בכתב לשאלות ההבהרה )ככל שהאוניברסיטה תמצא לנכון להשיב להן(‪ ,‬יפורסמו‬
‫באתר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת‪)http://www.bgu.ac.il/bids :‬להלן‪:‬‬
‫"אתר האינטרנט"(‪ ,‬וישלחו למציעים אשר מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה‪.‬‬
‫התשובות יחשבו כחלק ממסמכי המכרז‪ .‬לא יהיה כל תוקף לתשובה או לכל מענה שאינו בכתב‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫האוניברסיטה רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪ ,‬לאחר פרסום המכרז‪ ,‬להודיע על תיקונים‪ ,‬הבהרות‪,‬‬
‫שינויים ותוספות בתנאי המכרז‪ ,‬ומעת שהודיעה על כך יהוו אלו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫המציע יצרף למסמכי הצעתו את הודעת האוניברסיטה וכל מסמך שהוסף כאמור‪ ,‬כשהם חתומים‬
‫בחתימתו‪ ,‬לאישור קבלתם‪ ,‬הבנתם‪ ,‬והבאת האמור בהם בחשבון במסגרת הצעתו‪ .‬שינויים‪,‬‬
‫הבהרות ועדכונים כאמור לעיל‪ ,‬יפורסמו באתר האינטרנט ועל המבקשים להשתתף במכרז‪ ,‬לעקוב‬
‫אחר העדכונים באתר כאמור לעיל‪.‬‬
‫מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים יתקיים במועד ובמקום כאמור בנספח א' למכרז זה‪ .‬השתתפות נציג‬
‫מטעם המציע במפגש הנה חובה אם נקבע כך בנספח א'‪ ,‬אך בכל מקרה האוניברסיטה רשאית לפי‬
‫שיקול דעתה הבלעדי לקבל גם הצעה ממציע שלא נכח במפגש‪ .‬אם תמצא האוניברסיטה לנכון‬
‫לערוך פרוטוקול למפגש‪ ,‬הוא יפורסם באתר האינטרנט וישלח למציעים אשר מסרו לאוניברסיטה‬
‫פרטי קשר לעניין מכרז זה ויהווה אף הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬לא תהיה טענה למציע‪ ,‬כי לא נתאפשר לו לבחון את השירות המבוקש וכל פרט אחר‬
‫בקשר לאספקת השירות נשוא מכרז זה‪.‬‬
‫הגשת הצעות‪:‬‬
‫‪ 10‬מציע המבקש להגיש הצעתו‪ ,‬נדרש להגישה על גבי מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי האוניברסיטה‪,‬‬
‫לחתום בתחתית כל עמוד בכל אחד ממסמכי המכרז‪ ,‬להכניסם יחד עם יתר המסמכים הדרושים‬
‫כאמור במכרז זה‪ ,‬למעטפת ההצעה ולסגור את מעטפת ההצעה‪ .‬אין לכתוב או לסמן דבר על גבי‬
‫מעטפת ההצעה מלבד מספר המכרז ונושא המכרז‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה )ככל שיוצגו( משמשים לעיון‬
‫בלבד ואין להשתמש בהם לצורך הגשת ההצעה במכרז‪.‬‬
‫כללו מסמכי המכרז דיסק להגשת ההצעה במדיה מגנטית – יחולו ההוראות הבאות‪:‬‬
‫א( המציע ימלא את כתב הכמויות באופן ממוחשב על גבי הדיסק‪.‬‬
‫ב( לאחר השלמת הכנת ההצעה על גבי הדיסק – יש להוציא תדפיס הכולל את המכפלות‬
‫והסיכומים ולחתום על התדפיס בהתאם לחתימה הנדרשת על כלל מסמכי ההזמנה‪.‬‬
‫ג( בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה על גבי הדיסק לבין מחיר היחידה על גבי‬
‫התדפיס – יקבע מחיר היחידה כפי שנמצא על גבי התדפיס‪.‬‬
‫‪ 11‬על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במקום ובמועד כאמור בנספח א' למכרז זה‪.‬‬
‫אין לשלוח הצעות בפקסימיליה‪ ,‬בדואר‪ ,‬בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת‪ .‬הצעה שתשלח‬
‫כאמור ‪ -‬תפסל על הסף‪ .‬על המציע להביא בחשבון‪ ,‬עיכוב אפשרי בשל הבידוק הביטחוני בקמפוס‪.‬‬
‫‪ 12‬הצעת המציע תהיה בתוקף במשך ‪ 3‬חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות‪ .‬מובהר כי גם‬
‫לאחר שהאוניברסיטה תתקשר בהסכם עם מציע כלשהו )אם תתקשר(‪ ,‬ותודיע למי מהמציעים כי‬
‫הצעתו נדחתה‪ ,‬לא יפקעו הצעות שהוגשו על פי מכרז זה ולא זכו‪ ,‬במשך התקופה האמורה‪ .‬ועדת‬
‫המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה‪ ,‬למקרה שהסכם‬
‫ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא לפועל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬או יבוטל ע"י‬
‫האוניברסיטה בתוך ‪ 3‬חודשים מיום תחילתו‪ .‬בחלוף המועד האמור‪ ,‬תהיה ועדת המכרזים רשאית‬
‫לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו‪.‬‬
‫‪ 13‬המחירים בהם נקב המציע בהצעתו אינם צמודים לכל מדד בכל דרך‪ ,‬ההצמדה תהיה בהתאם‬
‫להוראות ההצמדה בהסכם המצורף‪ ,‬ככל שישנן‪.‬‬
‫‪ 14‬הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי המכרז ובחר‬
‫לתת להם את הסכמתו‪ ,‬באופן מלא ושלם‪.‬‬
‫בחינת ההצעות‪:‬‬
‫‪ 15‬פרט לציון המחירים ו‪/‬או שיעורי ההנחות המוצעים וחתימת המציע‪ ,‬לא ישנה המציע דבר ממסמכי‬
‫המכרז בכל דרך‪ ,‬לרבות ע"י מחיקה‪ ,‬השמטה‪ ,‬תוספת‪ ,‬תיקון או הסתייגות‪ ,‬בין במסמכים עצמם‬
‫ובין במכתב נפרד‪ ,‬ואם עשה זאת ‪ -‬האוניברסיטה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לפסול‬
‫את הצעתו של המציע או להתעלם מכל שינוי כאמור ולראות בהצעת המציע כהצעה בלתי מסויגת;‬
‫במקרה של אי הצגת מחיר ו‪/‬או שיעור הנחה ליד סעיף כל שהוא תהיה האוניברסיטה רשאית‬
‫לראות כאילו המחיר כלול ביתר הסעיפים‪.‬‬
‫במקרה של טעות אריתמטית בין המחיר ליחידה לבין מכפלת המחיר ליחידה במספר‬
‫היחידות‪ ,‬המחיר הקובע הנו המחיר ליחידה‪.‬‬
‫‪ 16‬האוניברסיטה רשאית )אך אינה חייבת( שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה עונה על תנאי מכרז זה‬
‫ומסמכי המכרז‪ ,‬ובין היתר‪ ,‬מבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬בהצעה שלא צורפו לה כלל המסמכים‬
‫המפורטים במכרז זה‪.‬‬
‫מבלי להטיל כל חובה על האוניברסיטה לעשות כן‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לדרוש ממגישי ההצעות‬
‫ו‪/‬או מי מהם‪ ,‬בכל שלב בבחינת ההצעות‪ ,‬נתונים נוספים ו‪/‬או השלמת נתונים ו‪/‬או אישורים נוספים‬
‫ו‪/‬או השלמת אישורים ו‪/‬או הבהרות ו‪/‬או פרטים נוספים כפי שתמצא לנכון‪.‬‬
‫‪ 17‬האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר )או היקרה ביותר – לפי העניין( או‬
‫כל הצעה שהיא וההכרעה נתונה לשיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של האוניברסיטה‪.‬‬
‫האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי בשלמותה‪ ,‬והיא רשאית לפי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי לקבל הצעה בחלקה או לסייגה בסייגים ואף לפצל את הביצוע בין מספר מציעים ו‪/‬או‬
‫קבלנים‪/‬ספקים אחרים‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫בהתאם לדין ולמצוין בנספח א' למכרז זה ‪ -‬האוניברסיטה תהא רשאית אך לא חייבת‪ ,‬לנהל מו"מ‬
‫עם מגישי ההצעות‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬לגבי כל תנאי הצעתם ו‪/‬או חלקם‪ .‬בין היתר תהיה‬
‫האוניברסיטה רשאית לאפשר למציע אחד או יותר‪ ,‬להגיש הצעות עדכון להצעותיהם‪ ,‬בין היתר‬
‫לעניין הנחה כללית או לעניין הוזלה במחירי הצעותיהם המקורית‪ .‬מובהר בזאת‪ ,‬למען הסר ספק‪,‬‬
‫כי אם יתאפשר למציע להגיש הצעת עדכון‪ ,‬לא יהיה בהגשת הצעת העדכון כדי לשחרר את המציע‬
‫מהתחייבויותיו הכלולות בהצעתו המקורית‪ .‬הצעות עדכון‪ ,‬אם תתבקשנה‪ ,‬תוגשנה במעטפות‬
‫סגורות ותוכנסנה לתיבת המכרזים במועד כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה‪ .‬האוניברסיטה שומרת על‬
‫זכותה לנהל מו"מ עם הזוכה‪ ,‬לאחר בחירתו‪.‬‬
‫‪ 18‬לצורך בחינת האפשרות להתקשר בהסכם עם מי מהמציעים‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לשקול בין‬
‫היתר גם את השיקולים הבאים‪ :‬המחירים ו‪/‬או שיעורי ההנחות המוצעים‪ ,‬טיב פריטי ההצעה‪,‬‬
‫איתנות פיננסית ויכולת כלכלית של המציע‪ ,‬ניסיון מוכח של המציע‪ ,‬ניסיון שלילי‪ ,‬ניסיון עבר עם‬
‫המציע‪ ,‬המלצות‪ ,‬אמינות‪ ,‬מוניטין המציע וכל שיקול רלוונטי אחר שתימצא לנכון‪ ,‬לפי ראות עיניה‬
‫ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ .‬מובהר בזאת כי האוניברסיטה רשאית לתת משקל לכל‬
‫פרמטר בהצעה‪.‬‬
‫‪ 19‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת‬
‫ההצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬תפורסם הודעה כנדרש‪.‬‬
‫‪ 20‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬בכל שלב ומכל סיבה שהיא‪ ,‬לבטל מכרז זה או חלקים ממנו או לפרסם‬
‫מכרז חדש )בנוסח זהה או שונה(‪ ,‬מבלי שתחויב בתשלום פיצוי כלשהו למציעים‪ ,‬לרבות המציע בעל‬
‫ההצעה הזולה ביותר‪ .‬המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים‪ ,‬בביטול‬
‫המכרז כאמור‪ .‬כאמור‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬האוניברסיטה קבעה לעצמה הערכה תקציבית בדבר עלותו המשוערת‬
‫של השירות והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף אחת מן ההצעות אם אלו אינן סבירות‬
‫ על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ‪ -‬ביחס לאומדן‪.‬‬‫‪ 21‬ערבויות בנקאיות ואישור קיום ביטוחים‪:‬‬
‫א( ערבות ההשתתפות תוחזר למציע אם ההצעה תדחה‪ ,‬ותחולט אם המציע לא יעמוד בתנאים‬
‫ו‪/‬או בהתחייבויותיו כנדרש במסמכי המכרז או לפי כל דין‪.‬‬
‫ב( אם הצעת המציע לא תתקבל ולא הוחלט על חילוטה של הערבות‪ ,‬תחזיר האוניברסיטה‬
‫למציע את ערבות ההשתתפות‪ ,‬עם ההודעה על דחיית ההצעה ולא יאוחר מאשר ‪ 90‬יום‬
‫לאחר פתיחת ההצעה‪.‬‬
‫ג( אם יתארך תהליך בחירת הזוכה במכרז והאוניברסיטה תבקש את הארכת הערבויות אזי‬
‫מציע שבחר שלא להאריך את תוקף הערבות יחשב כמי שחזר בו מהצעתו והצעתו פקעה‪.‬‬
‫ד( מבלי לגרוע מהאמור בכל דין‪ ,‬אם המציע אשר הצעתו נתקבלה‪ ,‬חזר בו מהצעתו‪ ,‬במלואה או‬
‫בחלקה ו‪/‬או לא יחתום על ההסכם או כל מסמך נדרש אחרו‪/‬או לא ימציא ערבות לקיום‬
‫ההסכם ו‪/‬או לא ימציא אישור על קיום ביטוחים או פוליסת ביטוח‪ ,‬ככל שנדרשו‪ ,‬תוך ‪7‬‬
‫ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה‪ ,‬או תוך זמן אחר אשר יקבע על‬
‫ידי האוניברסיטה‪ ,‬תהיה האוניברסיטה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לדרוש את‬
‫אכיפת התחייבויות המציע בהצעתו‪ ,‬או להעביר את הזכייה לאחר ולתבוע את נזקיה‪ ,‬והכל‬
‫בהתאם ובנוסף לאמור בכל דין‪.‬‬
‫ה( בוטל‪.‬‬
‫ו( אם הצעת המציע תתקבל‪ ,‬יחתום המציע על ההסכם וככל הנדרש בהסכם‪ ,‬ימציא‬
‫לאוניברסיטה ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף להסכם‪ ,‬לתקופה ובסכום כנדרש‬
‫בהסכם‪ ,‬כערבות ביצוע‪ ,‬וזאת תוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי הצעתו‬
‫נתקבלה‪ ,‬או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ז( אם צורף טופס אישור קיום ביטוחים למסמכי המכרז – די בחתימת המציע על גביו בשלב‬
‫הגשת ההצעה‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫‪ 22‬ההסכם נשוא מכרז זה ישתכלל עם חתימת מורשי החתימה של האוניברסיטה על ההסכם‪ .‬המציע‬
‫מתחייב כי אם תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה‪ ,‬ישלים בתוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה‬
‫או במועד מאוחר יותר לפי החלטת האוניברסיטה‪ ,‬את כל האישורים וימציא כל מסמך נדרש נוסף‪.‬‬
‫אין באמור לעיל בכדי לגרוע מתוקף התחייבותו של המציע בהצעה אותה הגיש לאוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ 23‬המציע אינו רשאי להסב או להמחות‪ ,‬זכות או חובה כל שהיא בקשר עם הצעתו במסגרת הליך זה‬
‫אלא אם קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב של האוניברסיטה‪ .‬כל הסבה או המחאה כאמור‬
‫על ידי המציע תהיה בטלה ומבוטלת ותקנה לאוניברסיטה כל סעד לפי כל דין לרבות הזכות לחילוט‬
‫ערבות ההשתתפות‪.‬‬
‫‪ 24‬על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות‪ ,‬הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש‬
‫לו‪ ,‬לדעת המציע‪ ,‬חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם האוניברסיטה‬
‫במידה שהצעתו תזכה‪ .‬המציע יברר את כל האמור בעצמו‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬והוא יהיה מנוע מלעורר כל‬
‫טענה כלפי האוניברסיטה ו‪/‬או מי מטעמה‪ ,‬עקב כך‪.‬‬
‫‪ 25‬למעט אם נקבע אחרת בנספח א' למכרז ‪ -‬למקרה שתתבקש חשיפת ההצעה ‪ -‬מציע רשאי לציין‬
‫מראש‪ ,‬אלו סעיפים בהצעתו חסויים בהיותם‪ ,‬לדעתו‪ ,‬סוד מסחרי או מקצועי‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬מובהר‬
‫כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפי שיקול דעתה‪ ,‬להציג כל פרט בהצעה אשר לדעתה גילויו‬
‫מתחייב בכדי לעמוד בדרישות כל דין ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך‪.‬‬
‫מובהר מראש כי בכל מקרה ‪ -‬פרט הנוגע לקריטריון לפיו נקבעת ההצעה הזוכה – לא יהיה חסוי‪.‬‬
‫‪ 26‬זכות העיון נתונה למציע המשתתף במכרז‪ ,‬בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים )התקשרויות‬
‫של מוסד להשכלה גבוהה(‪ ,‬תש"ע ‪ .2010 -‬לבקשה לעיון כאמור תצורף המחאה לפקודת‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב בסך ‪ 500‬ש"ח לכיסוי העלות הכרוכה בכך‪.‬‬
‫‪ 27‬מציע העונה להגדרת "עסק בשליטת אשה" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ב‪ ,1992-‬ומבקש‬
‫לקבל העדפה בהתאם לקבוע בחוק‪ ,‬יצרף להצעתו אישור ותצהיר כאמור בחוק הנ"ל‪.‬‬
‫‪ 28‬ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם‪ ,‬כמכרז עם בחינה דו‪-‬‬
‫שלבית‪ ,‬כמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף‪ ,‬כמכרז מסגרת‪ ,‬או בשילוב של דרכי המכרז האמורות‬
‫ קביעה בעניין זה תהיה בהתאם למפורט בנספח א' למכרז זה‪.‬‬‫‪ 29‬סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית‪ ,‬בכל הקשור למכרז זה ‪ -‬נתונה לבית המשפט המוסמך‪ ,‬בעיר באר‪-‬‬
‫שבע בלבד‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫ענת בונקר‬
‫מדור התקשרויות‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב טל' ‪08-6461079 -‬פקס' –‬
‫‪08-6472966‬דואר אלקטרוני‪[email protected] -‬‬
‫‪10‬‬
‫נספח א' למכרז מס' ‪170/2012‬‬
‫‪1‬‬
‫מהות ההתקשרות‪:‬‬
‫תכנון ‪,‬אספקת ‪,‬יצור והרכבת פנלים ‪ U –GLASS‬במעטפת המבנה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מהות ההליך‪:‬‬
‫מכרז פומבי עם בחינה דו‪-‬שלבית‪:‬‬
‫א‪ .‬למציע ימסרו שתי מעטפות להגשה ‪ -‬במעטפה הגדולה יוגשו כל מסמכי המכרז הנדרשים‪,‬‬
‫למעט הצעת המחיר‪ ,‬שתוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים‪ ,‬במעטפה הקטנה‪ .‬על גבי‬
‫המעטפה הקטנה יסומן "הצעת מחיר"‪ .‬המעטפה הקטנה תוכנס אל תוך המעטפה הגדולה‬
‫כשהיא סגורה‪.‬‬
‫ב‪ .‬לאחר פתיחת תיבת המכרזים‪ ,‬תפתחנה המעטפות הגדולות בלבד‪ .‬המעטפות הקטנות‬
‫המכילות את הצעת המחיר‪ ,‬כשהן סגורות‪ ,‬תופקדנה ע"י המורשים לכך בחזרה בתיבת‬
‫המכרזים עד למועד פתיחתן כאמור להלן‪.‬‬
‫ג‪ .‬תיערך בחינה של המסמכים בהתאם לטבלה בסעיף ‪ 15‬להלן‪.‬‬
‫ד‪ .‬ועדת משנה מטעם ועדת המכרזים תמליץ על ניקוד האיכות של כל הצעה שעמדה בתנאי‬
‫הסף ובהתאם לכך תקבע קבוצת המציעים הסופית שהצעתם עמדה בניקוד האיכות‬
‫המזערי כמוגדר בסעיף ‪ 14.1‬להלן‪.‬‬
‫ה‪ .‬לאחר פתיחת הצעות המחיר של ההצעות בקבוצת המציעים הסופית‪ ,‬יקבע הניקוד‬
‫המשוקלל להצעה כמפורט בסעיף ‪ 14.1‬להלן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫אתר‪/‬י הביצוע‪:‬‬
‫מבנה ‪NIBN‬אוניברסיטת בן גוריון‪ ,‬בבאר שבע‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תקופת ההתקשרות‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 7‬חודשים ‪.‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים‪ ,‬במועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בכל התנאים כאמור‬
‫בסעיף ‪ 3‬להוראות הכלליות ובכל התנאים הבאים‪:‬‬
‫‪ 5.1‬המציע ביצע מאז שנת ‪ 2008‬ועד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬לפחות פרויקט אחד‬
‫לפחות ‪ 4,000,000‬ש"ח )ללא מע"מ( או שני פרויקטים בהיקף של‬
‫בהיקף של‬
‫‪ 2,000,000‬ש"ח )ללא מע"מ( כל אחד לפחות‪,‬בתחום עבודות קירות מסך ‪ ,‬חיפויים‬
‫‪11‬‬
‫שוניים בבנינים ‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא‬
‫ניתן לייחס ניסיון ו‪/‬או מחזור כספי ו‪/‬או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו‪,‬‬
‫לרבות חברת אם‪ ,‬חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר‬
‫בוצע לגביו מיזוג עם המציע‪ ,‬לפי סעיף ‪ 323‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ ,1999-‬טרם המועד‬
‫האחרון להגשת הצעות למכרז זה‪.‬‬
‫כמו‪-‬כן‪ ,‬לא תותר הגשת הצעה משותפת על ידי שני גורמים או יותר‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫נדרש‪ ,‬לא נדרש‬
‫אישור על היקף מחזור כספים שנתי‪,‬‬
‫להצעה יש לצרף אישור מחזור כספים שנתי נדרש‪ :‬לפחות ‪) ₪ 7,000,000‬לא כולל מע"מ(‬
‫בכל אחת מהשנים ‪ .2011 ,2010 ,2009‬על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצ"ב‬
‫בדבר היקף מחזור כספים שנתי כאמור‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ערבות השתתפות‪:‬‬
‫להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית )אוטונומית(‪ ,‬מבנק ישראלי בעל מוניטין‪ ,‬ערוכה‬
‫לפקודת‬
‫האוניברסיטה ועל שם המציע כנערב‪ ,‬בסך של ‪ ₪ 70,000‬לפחות ובתוקף לפחות עד ליום ‪28.4.2013‬‬
‫ועד בכלל‪.‬‬
‫‪ 8‬דרישות נוספות‪:‬‬
‫תשלום עבור המסמכים ודמי השתתפות בסך ‪) ₪ 1,000‬אשר לא יוחזרו בכל מקרה(‪.‬‬
‫‪ .9‬מפגש מציעים‪:‬‬
‫מקום המפגש‬
‫מפגש מציעים‪ /‬סיור קבלנים יתקיים ביום ב' _ ‪ ,‬ה‪ 8.4.2013 -‬בשעה ‪13.30‬‬
‫בניין ‪ 93A‬השתתפות נציג מטעם המציע במפגש המציעים הנה חובה‪) .‬מבלי לפגוע באמור בסעיף ‪9‬‬
‫להוראות כלליות(‪.‬‬
‫‪ .10‬שאלות הבהרה‪:‬‬
‫בקשר למכרז זה ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬עד ולא יאוחר מיום ד' ה‪17.4.2013 -‬‬
‫‪ 12:00‬את השאלות כאמור יש להפנות לדואר אלקטרוני בכתובת‪:‬‬
‫בשעה‬
‫או לפקס' ‪.08-6472966‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ .11‬המקום והמועד להגשת הצעות‪:‬‬
‫על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במשרדי מחלקת בינוי אגף פיתוח ולוגיסטיקה‪,‬‬
‫בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס‪ ,‬בניין ‪ 93 A‬חדר ‪ 1‬עד ולא יאוחר מיום ג' ה‪-‬‬
‫‪ 30.4.2013‬בשעה ‪.12:00‬‬
‫‪ 12‬ניהול מו"מ‪:‬‬
‫לא ינוהל מו"מ במסגרת המכרז‪.‬‬
‫‪ 13‬אומדן‪:‬‬
‫עד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬יופקד בתיבת המכרזים אומדן‪ .‬האוניברסיטה תהיה רשאית‬
‫שלא להתחשב בהצעות הגבוהות‪/‬נמוכות מהאומדן באופן בלתי סביר לדעתה‪.‬‬
‫‪ 14‬אופן שקלול ההצעות‪:‬‬
‫‪ 20‬נק' איכות‪.‬‬
‫‪ 80‬נק' מחיר‪.‬‬
‫הליך בחירת הזוכה יתבצע באופן הבא‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫שלב א' – בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף‪.‬‬
‫שלב ב' – ניקוד איכות ההצעה‪.‬‬
‫הצעות שניקוד האיכות שלהן לא יפחת מ‪ 15 -‬נקודות )להלן‪" :‬ניקוד איכות מזערי"(‪ ,‬יעברו לשלב‬
‫בדיקת הצעות המחיר‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי במקרה שפחות מ‪ 3 -‬הצעות יקבלו ניקוד איכות מזערי‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לפי‬
‫שיקול דעתה להימנע מלפסול הצעות שניקוד האיכות שלהן נמוך מ‪ 15 -‬נק' אך גבוה מ‪ 12 -‬נק'‪.‬‬
‫שלב ג' – ניקוד מחיר ההצעה ושקלול סופי‪.‬‬
‫היה ומספר הצעות תקבלנה ניקוד משוקלל זהה‪ ,‬ההצעה שתדורג גבוה יותר תהיה ההצעה אשר‬
‫קיבלה‬
‫את ניקוד האיכות הגבוה יותר מבניהן‪.‬‬
‫‪ 14.1‬אמות המידה לשיקול דעת הצוות המקצועי בנושא איכות‪:‬‬
‫הליך בחירת הזוכה יתבצע באופן הבא‪:‬‬
‫בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף‪) .‬לרבות קבלת הבהרות והשלמת מסמכים במידת‬
‫הצורך ובהתאם לכללי המכרז( וניקוד האיכות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪2‬‬
‫אמות המידה בנושא איכות‬
‫היקף ביצוע בפרויקטים קודמים‬
‫באספקה והתקנה של חיפויים‬
‫ומעטפות לבניינים שהסתיימו החל מ‪-‬‬
‫‪ 1/1/2008‬ועד למועד האחרון להגשת‬
‫ההצעות‪) .‬הניקוד יינתן פעם אחת‬
‫לפרויקט הגבוה ביותר‪ ,‬מעבר לדרישה‬
‫המזערית בתנאי הסף‪(.‬‬
‫היקף כספי בש"ח‬
‫)לא כולל מע"מ(‬
‫נקודות‬
‫‪ 10,000,000‬ש"ח ומעלה‬
‫‪ 10,000,000 –5.000,000‬ש"ח‬
‫‪ 5,000,000 - 2,500,000‬ש"ח‬
‫עד– ‪ 2,500,000‬ש"ח‬
‫‪ 4‬נק'‬
‫‪ 3‬נק'‬
‫‪ 2‬נק'‬
‫‪ 1‬נק'‬
‫שביעות רצון לקוחות קודמים )משנת‬
‫‪ 2008‬ואילך(‬
‫הנושא‬
‫ניקוד‬
‫איכות המוצר והתאמה למפרט‬
‫הנדרש‬
‫‪ 4 -0‬נק'‬
‫המזמין יבחר עד ‪ 3‬לקוחות מתוך‬
‫רשימה שיצרף המציע‪ ,‬ויבדוק שביעות‬
‫רצון עפ"י הפרמטרים הבאים‪:‬‬
‫המזמין רשאי להתחשב גם בניסיונו שלו‬
‫וכל מי שמטעמו )חיובי ‪ /‬שלילי( עם‬
‫המציע‪.‬‬
‫לצורך מתן הניקוד רשאי המזמין‬
‫לקיים ברור טלפוני‪ ,‬לבקר באתרי‬
‫העבודות‪ ,‬לבקר במתקני המציע או‬
‫בכל דרך אחרת שימצא לנכון‪.‬‬
‫ציון מקסימאלי לאיכות‬
‫שביעות רצון מעבודת התכנון‬
‫ומהרמה הטכנית של הפתרונות‬
‫לוחות זמנים ועמידה‬
‫בהתחייבויות חוזיות‬
‫שביעות רצון מרמת ההתקנות‬
‫בשטח‬
‫עמידה בתנאי האחריות והשרות‬
‫לאחר סיום העבודה‪.‬‬
‫‪ 20‬נקודות‬
‫‪ 3-0‬נק'‬
‫‪ 3-0‬נק'‬
‫‪ 4 -0‬נק'‬
‫‪ 2 –0‬נק'‬
‫‪13‬‬
‫‪ .15‬מסמכים להגשה עם ההצעה‪:‬‬
‫להלן טבלה המרכזת את המסמכים הנדרשים‪:‬‬
‫מסד‬
‫הפניה‬
‫לסעיף‬
‫במסמכי‬
‫המכרז‬
‫‪4‬‬
‫להוראות‬
‫הכלליות‬
‫המסמך הנדרש‬
‫תאור‬
‫חוברת המכרז על נספחיה‬
‫תשובות בכתב לשאלות הבהרה )אם יהיו(‬
‫פרוטוקול מפגש מציעים )אם יהיה(‬
‫מסמכים חתומים על ידי המציע‬
‫כנדרש בהוראות הכלליות‬
‫אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪,‬‬
‫לרבות אישורי ניהול ספרים‬
‫בידי המציע אישורים תקפים‬
‫ניסיון קודם‬
‫על גבי הטופס המצורף‬
‫דמי השתתפות במכרז‬
‫טופס שנמסר למציע כחלק ממסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬כשהוא חתום ע"י בנק‬
‫הדואר‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫לנספח א'‬
‫אישור רואה חשבון‬
‫אישור רואה חשבון‬
‫‪6‬‬
‫‪14‬‬
‫לנספח א'‬
‫טבלת –רשימת לקוחות לעניין ניקוד‬
‫האיכות‬
‫נספח א'‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪)3‬ו(‬
‫להוראות‬
‫הכלליות‬
‫‪5‬‬
‫בנספח א'‬
‫‪8‬‬
‫לנספח א'‬
‫כל המסמכים הנדרשים בטבלה שלהלן יהיו על שם המציע בלבד‪.‬‬
‫נספח א' – ‪ 1‬למכרז‬
‫‪14‬‬
‫אישור רואה חשבון‬
‫אני הח"מ רואה חשבון _______________של ___________ )להלן‪" :‬המציע"( מאשר בזאת את‬
‫הפרטים כדלהלן‪:‬‬
‫למציע מחזור כספים שנתי של לפחות ‪) ₪ 7,000,000‬לא כולל מע"מ(‪ ,‬בכל אחת מהשנים ‪,2009‬‬
‫‪ 2010‬ו‪.2011 -‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫______________‬
‫תאריך‬
‫________________‬
‫שם מלא‬
‫_____________________‬
‫כתובת‬
‫_______________‬
‫חתימה וחותמת‬
‫______________‬
‫מס' טלפון‬
‫‪15‬‬
‫נספח א'‪ 2-‬למכרז‬
‫טופס ניסיון קודם‬
‫רשימת לקוחות לעניין תנאי הסף )סעיף ‪(5‬‬
‫מס"ד‬
‫היקף‬
‫כספי‬
‫תאריך‬
‫בש"ח‬
‫הביצוע‬
‫שם הלקוח ‪) /‬לא כולל‬
‫מ‪-‬‬
‫מע"מ(‬
‫הפרויקט‬
‫לפחות ‪1.1.2008 1.2‬‬
‫ואילך‬
‫אלש"ח‬
‫לעבודה‬
‫פרטי איש הקשר‬
‫שם‬
‫טלפון‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ (1‬חובה על המציע למלא לפחות ‪ 1‬עבודות בטבלה‪.‬‬
‫‪ (2‬ניתן להציג גם עבודות שבוצעו עבור האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ (3‬האוניברסיטה רשאית לפנות לאנשי הקשר )לכולם או לחלקם( ולגורמים אחרים אצל אותם‬
‫לקוחות‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪.‬‬
‫‪ (4‬הפנייה לאנשי הקשר יכול שתכלול בין היתר את חוות דעתם לעניין‪ :‬רמת ביצוע העבודה‪,‬‬
‫רמת הפיקוח המקצועי והמשמעתי‪ ,‬גמישות בשעות העבודה‪ ,‬איכות החומרים‪ ,‬הכלים והציוד‬
‫וכו'‪.‬‬
‫‪ (5‬על המציע להביא בחשבון את האמור לעיל ולציין בטבלה את הלקוחות המתאימים ביותר‪.‬‬
‫הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלה שלעיל הנם נכונים ומדויקים‪.‬‬
‫_________________‬
‫שם מלא‬
‫___________________‬
‫חתימה‬
‫‪16‬‬
‫נספח א'‪ 3‬למכרז‬
‫רשימת לקוחות לעניין ניקוד האיכות )סעיף ‪:(14.1‬‬
‫פרטי איש הקשר‬
‫שם הלקוח‬
‫טלפון‬
‫שם‬
‫הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלה שלעיל הנם נכונים ומדויקים‪.‬‬
‫_________________‬
‫שם מלא‬
‫___________________‬
‫חתימה‬
‫‪17‬‬
‫נספח ב' למכרז‬
‫הצעת המציע‬
‫אני החתום מטה‪ ,___________________________ ,‬לאחר שקיבלתי תשובות לכל שאלות‬
‫ההבהרה‪ ,‬ככל שהיו לי לפני הגשת הצעתי זו ולאחר שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז‬
‫על נספחיו‪ ,‬את המפרט‪ ,‬את ההסכם ותנאיו‪ ,‬בין שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו‪ ,‬ולאחר‬
‫שהתאפשר לי לבקר באתרי האוניברסיטה והבנתי את השיטה לפיה אצטרך לספק את השירותים‬
‫ולקבל את התמורה ובהתאם לכל הנ"ל‪ ,‬הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל‬
‫ולבצע את השירותים המופיעים במפרט‪ ,‬בתנאי ההסכם ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי זו‪.‬‬
‫הנני מצהיר כי‪:‬‬
‫‪ .1‬דמי השתתפות בפרמיית ביטוח עבודות קבלניות של האוניברסיטה ‪ -‬בשיעור של ‪ 0.6%‬משווי‬
‫ההתקשרות‪ ,‬ינוכה מהחשבון הראשון לתשלום‪.‬‬
‫‪ .2‬נכון למועד הגשת ההצעה – המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל‪ ,‬הקפאת הליכים‪ ,‬פירוק או‬
‫הליך משפטי דומה ולא הוגשו נגד נכסיו עיקולים מהותיים או תביעות מהותיות‪ ,‬העלולים‬
‫לפגוע בתפקודו‪ ,‬ככל שיזכה במכרז‪.‬‬
‫‪ .3‬הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים‪.‬‬
‫שם המציע‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫ח‪.‬פ‪ /.‬מס' מזהה אחר‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫כתובת‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫טלפון ‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫פקס‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫דואר אלקטרוני )אם יש(‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫איש קשר‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫חתימה וחותמת המציע‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫‪18‬‬
‫נספח‬
‫ערבות בנקאית אוטונומית‬
‫טופס‪ :‬דוגמת נספח ערבות ללא הצמדה‬
‫בנק‪ _____________ :‬בע"מ‬
‫סניף‪_____________:‬‬
‫כתובת הסניף‪____________:‬‬
‫תאריך‪____________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫אוניברסיטת בן ‪ -‬גוריון בנגב בע"מ‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬ערבות בנקאית מס'‪___________________ :‬‬
‫‪ .1‬אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של‬
‫_________________ ש"ח )במילים‪______________________ :‬‬
‫ש"ח ( )להלן‪" :‬סכום הערבות"( שתדרשו‬
‫_______________________________________________‬
‫מאת‪:‬‬
‫ה"נערב"(‪.‬‬
‫בקשר עם מכרז ‪ /‬חוזה מס' _________________‬
‫)להלן‪:‬‬
‫‪ .2‬אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמותו או לדרוש‬
‫מאתנו‪ ,‬מפעם לפעם‪ ,‬סכומים על חשבון סכום הערבות ובמקרה כזה לאחר‬
‫כל תשלום תשאר ערבות זו בתוקפה ביחס ליתרת סכום הערבות ובלבד‬
‫שהסכום הכולל של דרישותיכם‪ ,‬לא יעלה על סכום הערבות‪.‬‬
‫‪ .3‬ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית‪ .‬אנו נשלם לכם‪ ,‬מייד לפי דרישתכם הראשונה‬
‫בכתב ולא יאוחר מאשר תוך ‪) 10‬עשרה( ימים ממועד קבלת דרישתכם‪ ,‬כל‬
‫סכום שיידרש על ידכם בגבולות סכום הערבות מבלי שיהיה עליכם לנמק‬
‫דרישתכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח את דרישתכם ומבלי‬
‫לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוביו כלפיכם‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה מהנערב או מצד שלישי אחר כלשהו את‬
‫תשלומו של סכום הערבות‪ ,‬כולו או מקצתו‪.‬‬
‫‪ .4‬ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _______ ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת‬
‫להימסר לנו בכתב לא יאוחר מאשר בתאריך זה‪ .‬דרישה בפקס או במברק‬
‫לא תתקבל‪ .‬לאחר תאריך זה תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת‪.‬‬
‫‪ .5‬ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬
‫תאריך‪___________________ :‬‬
‫___________________________‬
‫חתימות וחותמת הבנק‬
‫‪20‬‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך א'‪2‬‬
‫חוזה לביצוע העבודה ‪+‬‬
‫נספח ביטוח קבלן ‪+‬הסכם התיישנות‬
‫‪21‬‬
‫חוזה לביצוע עבודה‬
‫מס' ‪170/2012‬‬
‫)סימוכין‪ :‬קבלן שאינו קבלן ראשי‪(496-‬‬
‫)נוסח ‪(1/1/2012‬‬
‫שנערך ונחתם בבאר‪-‬שבע בחודש______ שנת ‪2013‬‬
‫בין‬
‫המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ‬
‫ח‪.‬פ‪514347947 .‬‬
‫מצד אחד‬
‫לבין‬
‫הקבלן ______________________‬
‫)להלן‪" :‬הקבלן"(‬
‫הואיל והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ רוצה בביצועה של העבודה‬
‫________________________ בשטח קמפוס אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫)להלן‪" :‬העבודה" ו – "המכון"‪ ,‬בהתאמה(;‬
‫והואיל והמכון קבל את הצעתו של הקבלן מיום__________ במכרז מס' ‪ 170/2012‬שהוציאה‬
‫האוניברסיטה‪ ,‬לבצוע העבודה במחירים הנקובים בכתב הכמויות המצורף להסכם זה‬
‫כנספח ד';‬
‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫פירושים ותוספות‬
‫‪1.1‬‬
‫"חוזה" משמעו – חוזה זה וכן כל המסמכים הנזכרים בסעיף ‪2‬‬
‫לחוזה זה אשר הוראותיהם הינן חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫"תנאי החוזה" – תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן של‬
‫מדינת ישראל נוסח התשס"ה – אפריל ‪ 2005‬מדף ‪.3210‬‬
‫‪1.3‬‬
‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "המזמין" יש לקרוא‬
‫"המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ"‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫פרוש "מנהל" בסעיף ‪ 1‬של "תנאי החוזה" הוא מי שיורה המכון‪.‬‬
‫‪1.5‬‬
‫"האתר" – בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "אתר" יש לקרוא "אתר פתוח"‬
‫כהגדרתו בסעיף ‪ 1‬ל"תנאי החוזה"‪.‬‬
‫‪1.6‬‬
‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "ריבית החשב הכללי" או "ריבית פיגורים"‬
‫יש לקרוא "הצמדה וריבית שנתית בשיעור ‪."4%‬‬
‫‪1.7‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ (1) 3‬ל "תנאי החוזה" לא יהיה זכאי הקבלן להמחות‬
‫זכויותיו הכספיים למוסד בנקאי‪ ,‬אלא אם אישר זאת המכון בכתב ומראש‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪1.8‬‬
‫בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‪ 15‬של "תנאי החוזה"‪ ,‬יבצע הקבלן את‬
‫העבודה בהתאם לכל דיני הבטיחות ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות של‬
‫האוניברסיטה נספח ו' המצורף לחוזה‪ ,‬וכן בהתאם למפורט במפרט המיוחד‬
‫המצורף בזאת‪.‬‬
‫המונח "מבנה" בסעיף ‪ 16‬ל "תנאי החוזה" וכל אימת שמדובר באחריות הקבלן‬
‫לשמירה על המבנה‪ ,‬השגחה עליו ונזק למבנה‪ ,‬משמעו – המבנה לרבות חומרי‬
‫בנין‪ ,‬אביזרים‪ ,‬מכונות וטובין אחרים הכלולים בעבודה ו‪/‬או אשר נועדו להרכבה‬
‫או התקנה במבנה‪ ,‬בין אם הורכבו או הותקנו במבנה ובין אם לאו‪ .‬אחריותו של‬
‫הקבלן לשמירה תהיה כאחריות שואל והוראות הסעיפים ‪) 8 ,4‬ב(‪ ,10 ,9 ,‬ו‪11 -‬‬
‫סיפא לחוק השומרים‪ ,‬תשכ"ז – ‪ 1967‬לא יחולו‪.‬‬
‫‪1.10‬‬
‫סעיפים ‪ 48 ,34‬ו‪ 58 -‬ל"תנאי החוזה" מבוטלים בזאת‪.‬‬
‫‪1.11‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ (11) 35‬ל"תנאי החוזה" – דמי בדיקת דגימות במעבדה‬
‫ישולמו על ידי המכון והקבלן ישפה את המכון ב‪ 0.5% -‬מכל חשבון של הקבלן‪.‬‬
‫‪1.9‬‬
‫בדיקות שתוצאותיהן אינן מתאימות לדרישות החוזה ו‪/‬או התקן‪ ,‬עלויותיהן‬
‫תחולנה על הקבלן בנוסף לאחוז )‪ (%‬כאמור‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪1.12‬‬
‫פגמים וחקירת סיבותיהם – מבלי לפגוע בהתחייבויותיו של הקבלן לפי סעיף ‪56‬‬
‫של "תנאי החוזה"‪ ,‬מצהיר הקבלן כי בדק את התוכניות וכל המסמכים האחרים‬
‫של החוזה‪ ,‬וכי הוא מקבל על עצמו את האחריות המלאה לאי חדירת רטיבות‬
‫למבנה‪ .‬באם יתגלו פגמים בקשר לכך תוך ‪ 5‬שנים אחרי גמר תקופת הבדק‪,‬‬
‫הנובעים בגלל ביצוע בלתי מתאים‪ ,‬יהיה חייב לתקן את הפגמים וכל הכרוך בכך‬
‫על חשבונו ואם הפגמים אינם ניתנים לתיקון‪ ,‬יהיה חייב בתשלום פיצויים‪.‬‬
‫‪1.13‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ 64‬ל "תנאי החוזה" ובהוראת כל דין לא תהיה לקבלן זכות‬
‫קיזוז מכל סכום שיגיע לו מן המכון ו‪/‬או האוניברסיטה כנגד כל סכום שיגיע‬
‫ממנו למכון ו‪/‬או לאוניברסיטה‪.‬‬
‫‪1.14‬‬
‫לקבלן לא תהיה זכות עכבון על‪-‬פי סעיף ‪ 5‬לחוק חוזה קבלנות‪ ,‬תשל"ד – ‪ 1974‬או‬
‫על פי כל דין אחר‪.‬‬
‫‪1.15‬‬
‫המכון רשאי להסב את זכויותיו וחובותיו על פי חוזה זה‪ ,‬כולן או חלקן‪,‬‬
‫לאוניברסיטה‪ ,‬או לכל חברה אחרת בבעלותה‪.‬‬
‫מסמכי החוזה‬
‫המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪:‬‬
‫)א(‬
‫חוזה לביצוע העבודה על נספחיו‪ ,‬לרבות נספח ביטוח )מצורף(;‬
‫)ב (‬
‫"תנאי החוזה" למעט סעיפים ‪ 48 ,34‬ו‪) 58 -‬לא מצורף(‪.‬‬
‫)ג(‬
‫המפרטים הטכניים המיוחדים המתייחסים לעבודה )מצורף(‪.‬‬
‫)ד (‬
‫כתב הכמויות )מצורף(‪.‬‬
‫)ה(‬
‫התכניות; לרבות תוכניות אדריכלות‪ ,‬קונסטרוקציה ויתר‬
‫המערכות בבניין )מצורף(‪.‬‬
‫)ו(‬
‫הוראות הממונה על הבטיחות ‪ +‬הוראות הממונה על הביטחון‬
‫של האוניברסיטה )מצורף(‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪.3‬‬
‫)ז (‬
‫כל המפרטים והתקנים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים‬
‫לביצוע העבודה או לכל חלק ממנה‪ .‬בהעדר תקן ישראלי יחול‬
‫תקן אירופאי ‪ ISO‬או תקן אמריקאי מתאים )לא מצורף(‪.‬‬
‫)ח(‬
‫מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבין‪-‬משרדית המיוחדת להכנת מסמכי‬
‫חוזה אחידים של משרדי הביטחון‪ ,‬העבודה והשיכון כפי שהוא מעודכן מזמן‬
‫לזמן )לא מצורף(‪.‬‬
‫עדיפות בין מסמכים‬
‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 5‬ל "תנאי החוזה"‪:‬‬
‫‪.4‬‬
‫א‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין הוראה שבחוזה זה ובין הוראה‬
‫הכלולה ב "תנאי החוזה" – הוראה של חוזה זה עדיפה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין התוכנית האדריכלית ובין תוכניות‬
‫קונסטרוקציה – תוכניות הקונסטרוקציה עדיפות; בכל מקרה‬
‫של סתירה בין תוכנית כללית ובין תוכנית מיוחדת ובכל מקרה‬
‫של סתירה בין הוראה כללית ובין הוראה מיוחדת – התוכנית‬
‫המיוחדת וההוראה המיוחדת עדיפות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין הוראות דין ובין המפרט ובכל מקרה‬
‫של סתירה בין דרישת תקן ובין המפרט – הדרישה המחמירה‬
‫עדיפה‪.‬‬
‫התחייבות הקבלן לבצע את העבודה‬
‫הקבלן יבצע את העבודה וימלא את כל התחייבויותיו וחיוביו בהתאם להוראות חוזה זה‬
‫והוראות כל דין‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תשלום שכר החוזה‬
‫א‪.‬‬
‫תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו‬
‫של הקבלן בהתאם לחוזה‪ ,‬מתחייב המכון לשלם לקבלן את‬
‫שכר החוזה כמשמעו ב "תנאי החוזה" בהתאם להוראות‬
‫החוזה‪ ,‬על פי הכמויות שבוצעו בפועל על ידי הקבלן על פי‬
‫החוזה במחירים הנקובים בכתב הכמויות נספח ד' לחוזה‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד‪ ,‬אין‬
‫לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה או ככמויות אשר ביצע למעשה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שווי החוזה המבוסס על כתבי הכמויות מסתכם‪ ,‬באומדן‪ ,‬בסך של __________‬
‫)במילים‪(:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שכר החוזה ישולם בתוספת מע"מ כדין‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫המחירים הנקובים בכתב הכמויות אינם צמודים למדד‪,‬‬
‫כמשמעו בתנאי החוזה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪.6‬‬
‫אופן התשלום של תשלומי ביניים ושל החשבון הסופי‬
‫א‪.‬‬
‫תשלומי ביניים יבוצעו בהתאם לסעיף ‪ (3) 59‬ל "תנאי החוזה";‬
‫מועד התשלום – על אף האמור בסעיף ‪) (3) 59‬א( יהיה מועד התשלום לקבלן‬
‫שוטף ‪ 60 +‬יום מיום הגשת החשבון למכון ‪ ,‬ובלבד שהחשבון אושר על‪-‬ידי מנהל‬
‫הפרוייקט ועל ידי המכון‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫החשבון הסופי ישולם לקבלן ביום ה‪ 90 -‬מיום הגשת החשבון‬
‫הסופי ובלבד שאושר על ידי המפקח ועל ידי המנהל וניתנה לקבלן‬
‫תעודת השלמה‪.‬‬
‫החשבון הסופי ישולם לקבלן לאחר שהקבלן המציא למכון ערבות בנקאית‬
‫כערבות בדק‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫סכום המע"מ בגין התשלומים אשר שולמו לקבלן על פי חוזה זה‬
‫ישולם לקבלן ביום ה‪ 15 -‬לחודש הקלנדרי בו מבוצע תשלום‬
‫המע"מ בפועל ע"י הקבלן לשלטונות המס‪.‬‬
‫ערבות ביצוע‬
‫א‪ .‬בהתאם לשווי החוזה הנזכר לעיל‪ ,‬הקבלן ימציא עם חתימת חוזה‪ ,‬ערבות בנקאית‬
‫אוטונומית כאמור בסעיף ‪ 8‬לתנאי החוזה‪ ,‬על סך של ________‬
‫)במילים‪) ( :‬השווים ל ‪ 5%‬מערך ההצעה בתוספת מע"מ(‪ .‬סכום הערבות יהיה צמוד למדד‬
‫כאמור בסעיף ‪5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד תוצמד גם הערבות למדד(‪.‬‬
‫ב‪ .‬ערבות בדק ‪ :‬ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬בשיעור של ‪ 5%‬מערך החשבון הסופי בתוספת‬
‫מע"מ צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף ‪ 5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד‬
‫גם הערבות למדד(;; הערבות תהיה בתוקף לתקופה של ‪ 24‬חודשים‪.‬‬
‫ג‪ .‬ערבות בדק לעבודות אלקטרו ‪ -‬מכניות ‪ :‬כלל החוזה עבודות אלקטרו – מכניות‪ ,‬כמפורט‬
‫בתנאים הכללים – ימסור הקבלן למכון‪ ,‬ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬כערבות בדק‪,‬‬
‫בשיעור של ‪ 5%‬מערך החשבון הסופי בתוספת מע"מ בגין העבודות הללו; הערבות תהיה‬
‫צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף ‪ 5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם‬
‫הערבות למדד(; לתקופה של ‪ 12‬חודשים נוספים‪ ,‬מתום תקופת ערבות הבדק כאמור‬
‫בסעיף ב' לעיל‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫התחלת העבודה וסיומה ופיצוי על איחור בסיומה‬
‫א‪.‬‬
‫המכון מתחייב להעמיד לרשות הקבלן את שטח העבודה כשהוא‬
‫פנוי בתאריך __________‪ ,‬כאמור בצו התחלת העבודה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה בתאריך שיקבע בצו להתחלת‬
‫העבודה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לסיים את העבודה תוך ‪ 14‬חודש ובכל מקרה‬
‫לא יאוחר מיום _________‪ .‬לא סיים הקבלן את העבודה תוך‬
‫המועד הנ"ל‪ ,‬ישלם הקבלן למכון סכום של ‪ 5,000‬ש"ח לכל יום‬
‫קלנדרי של איחור‪ ,‬כדמי נזקים מוסכמים ומוערכים מראש‪.‬‬
‫סכום זה יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף ‪ 62‬של תנאי החוזה‪,‬‬
‫ויוגדל בשיעור עליית המדד בחודש שבו נסתיימה העבודה‬
‫למעשה לעומת מדד הבסיס הנקוב בסעיף ‪5‬ד' לעיל‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫הצדדים אומדים בסך הנ"ל את הנזק שייגרם למכון על ידי הקבלן במקרה של‬
‫איחור בסיום העבודה‪ .‬דמי הנזקים האמורים יגיעו למכון בלי כל צורך בהוכחה‬
‫של עצם הנזקים ו‪/‬או שיעור הנזקים‪ ,‬אולם אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע‬
‫בזכותו של המכון להוכיח ולקבל מהקבלן פיצוי על נזק העולה על דמי הנזקים‬
‫הנזכרים בסעיף זה‪ .‬תשלום הסכום הנ"ל או ניכויו אין בו לכשעצמו משום‬
‫שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי‬
‫החוזה ואין בו כדי לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים למכון לפי חוזה זה או‬
‫לפי כל דין‪ ,‬לרבות זכות לבטל את החוזה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ד‪.‬‬
‫איחר הקבלן בסיום העבודה – מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום‬
‫אחר‪ ,‬לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה בגין שכר העבודה כתוצאה‬
‫מתנודות במדד בתקופת האיחור‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫על מנת למנוע ספקות‪ ,‬מוצהר ומוסכם בזה שהופעה או אי‪-‬‬
‫הופעה של פועלים לא תזכה את הקבלן בדחיית מועד סיום‬
‫העבודה ולא תשחרר אותו מאחריות לביצוע העבודה במועד‬
‫המוסכם‪.‬‬
‫שילוב ותיאום עם הקבלן הראשי וקבלנים אחרים‬
‫א‪.‬‬
‫העבודה נשוא חוזה זה מהווה חלק אינטגרלי של פרויקט אשר‬
‫ביצוע חלקים אחרים ממנו )להלן "עבודת הקבלן הראשי"(‬
‫)להלן "הקבלן הראשי"‪(.‬‬
‫נמסר לחברת‬
‫ב‪.‬‬
‫בנוסף ליתר התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה ומבלי לגרוע‬
‫מהן‪ ,‬הקבלן מתחייב בזה‪- :‬‬
‫‪.1‬‬
‫לשתף פעולה עם הקבלן הראשי בכל הנוגע לעריכה ו‪/‬או לעדכון על ידי‬
‫הקבלן הראשי – ובכפיפות להוראות המפקח – של פרוגרמה עם לוח‬
‫זמנים מפורט אשר יקיפו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הן את העבודה והן את עבודת‬
‫הקבלן הראשי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לשלב ולתאם את ביצוע העבודה על כל שלביה עם עבודת הקבלן הראשי‬
‫ועם עבודותיהם של קבלנים אחרים‪ ,‬הן מבחינת הארגון הכללי והן‬
‫מבחינת לוח התקדמות העבודה‪ ,‬וכן לבצע את העבודה בהתאם‬
‫לפרוגרמה ולוח הזמנים הנזכרים בפסקה )‪ (1‬לעיל‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫קרוב לוודאי שעקב ריבוי קבלנים עלולות להיווצר נסיבות אשר‬
‫תגרומנה להפרעות הדדיות‪ ,‬על כל הכרוך בתופעות אלו‪ ,‬ורואים‬
‫את הקבלן כמי שהביא הפרעות אלה בחשבון במסגרת הצעתו‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬המכון לא יישא בשום אחריות לעיכובים‪ ,‬הפרעות‪,‬‬
‫שיבושי לוח הזמנים ו‪/‬או לתוצאותיהם ובכלל זה אלה אשר‬
‫נגרמו על ידי הקבלן הראשי‪ ,‬קבלנים אחרים‪ ,‬הגורמים‬
‫האמורים בסעיף קטן ד' לסעיף זה‪ ,‬האדריכל או המפקח או לכל‬
‫הקשור בהם‪ ,‬והקבלן פוטר אותה מכל אחריות לכך‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫במידה ונוסף לקבלנים האחרים יועסקו בשטח העבודה גורמים‬
‫אחרים שאינם בבחינת קבלנים אחרים‪ ,‬כגון דואר ישראל‪,‬‬
‫חברת החשמל לישראל וכדומה‪ ,‬יבצע הקבלן את עבודתו תוך‬
‫שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה‪ ,‬והוא‬
‫מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה‬
‫ותיאום זה‪.‬‬
‫נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לגורמים האחרים בקשר להפרעות‪ ,‬תביעות‬
‫הדדיות וכיו"ב‪ ,‬יימסרו כל העניינים השנויים במחלוקת לשיקול דעתו של‬
‫‪26‬‬
‫המנהל‪ ,‬והכרעתו תחייב את הקבלן‪ .‬הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו עבור‬
‫התיאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫תיקונים ובדק‬
‫מודגש בזאת‪ ,‬כי משך תקופת הבדק ותנאיה יהיו כמפורט בפרק י' ל "תנאי החוזה"‬
‫בשינויים כאמור לעיל ובתנאים הכלליים ו‪/‬או במפרט הטכני‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫ביטוח קבלן‬
‫‪ 11.1‬בנוסף לאמור בסעיף ‪ 19‬ל"תנאי החוזה"‪ ,‬ימלא הקבלן אחר התנאים המפורטים‬
‫בנספח ביטוח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬
‫‪ 11.2‬על אף האמור בסעיפים ‪ 19‬ו‪ 20 -‬ל "תנאי החוזה" עורכת האוניברסיטה ביטוח‬
‫"עבודות קבלניות" במסגרתו מבוטחים האוניברסיטה והקבלן יחד ולחוד‪.‬‬
‫דמי השתתפות הקבלן בפרמיית ביטוח "עבודות קבלניות" הינם בשיעור של ‪0.6%‬‬
‫משכר החוזה‪ ,‬אשר ינוכו מהתשלום הראשון לקבלן‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫הפרות יסודיות של החוזה‬
‫בלא לגרוע מכלליות ההגדרה שבסעיף ‪ 6‬לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(‪,‬‬
‫תשל"א‪ 1970 ,‬התחייבויות הקבלן כמפורט מטה הינן תנאים יסודיים בחוזה‪ ,‬והפרתו של‬
‫כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.13‬‬
‫סעיף ‪ 7‬לעיל;‬
‫סעיף ‪) 8‬ג( לעיל;‬
‫סעיף ‪) 9‬ב( לעיל;‬
‫סעיף ‪ 11‬לעיל;‬
‫ב"תנאי החוזה"‪:‬‬
‫סעיף ‪) (1) 11‬א(;‬
‫סעיף ‪;15‬‬
‫סעיף ‪;22‬‬
‫סעיף ‪; 35‬‬
‫סעיף ‪;(1) 41‬‬
‫סכסוכים‬
‫א‪.‬‬
‫סמכות השיפוט בכל הנוגע לחוזה זה מסורה לבית המשפט‬
‫המוסמך בבאר‪-‬שבע בלבד‪ ,‬ואולם המכון יהיה רשאי‪ ,‬לפי שקול‬
‫דעתו המוחלט והבלעדי‪ ,‬למסור לבוררות כל תביעה וכל‬
‫מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה בו‪ ,‬ואם בחר לעשות כן‬
‫תתברר התביעה כאמור במסגרת הבוררות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בחר המכון למסור תביעה או מחלוקת הנובעת מחוזה זה או‬
‫הקשורה בו לבוררות‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫תימסר התביעה או המחלוקת להכרעתו של‬
‫בורר דן יחיד אשר ימונה בהסכמת הצדדים‪,‬‬
‫ובהעדר ההסכמה – על ידי נשיא בית המשפט‬
‫המחוזי בבאר‪-‬שבע‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(7‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫הבורר יהיה כפוף להוראות הדין המהותי‬
‫ולדיני הראיות‪ ,‬אך לא יהיה כפוף לסדרי הדין‪.‬‬
‫הבורר יהיה מוסמך לתת צווי ביניים‬
‫והחלטותיו בעניין זה תהיינה סופיות ויחייבו‬
‫את המכון ואת הקבלן‪.‬‬
‫הבורר יהיה חייב לנמק את פסקו‪.‬‬
‫הבורר יהיה רשאי לחייב את הצדדים או מי‬
‫מהם בהוצאות הבוררות‪ ,‬במלואן או בחלקן‪.‬‬
‫פסק הבוררות יהיה סופי‪ ,‬יחייב את שני‬
‫הצדדים להסכם זה ולא יהיה ניתן לערעור‪.‬‬
‫הוראות סעיף זה מהוות הסכם בוררות בין‬
‫הצדדים על פי חוק הבוררות‪ ,‬תשכ"ח – ‪.1968‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת‪ ,‬כי שום חילוקי דעות ושום פניה‬
‫לבוררות או לבית משפט לא תקנה לקבלן זכות להפסיק את‬
‫ביצוע העבודה או חלק ממנה‪ ,‬וכל הפסקה כזאת תיחשב כהפרת‬
‫החוזה‪.‬‬
‫כל המוטל לפי החוזה על הקבלן – על חשבונו‬
‫פעולה‪ ,‬חובה‪ ,‬התחייבות‪ ,‬אחריות‪ ,‬הוצאות או דבר אחר המוטלים בחוזה זה או על פיו‪,‬‬
‫במישרין או בעקיפין‪ ,‬במפורש או מכלל‪ ,‬על הקבלן – הנם על חשבונו של הקבלן לבדו אלא‬
‫אם כן נאמר במפורש בחוזה זה – ובמידה ונאמר – שהפעולה‪ ,‬החובה‪ ,‬ההתחייבות‪,‬‬
‫האחריות‪ ,‬ההוצאות או הדבר האחר הנם על חשבון המכון‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫הוצאות ביול‬
‫הוצאות ביול החוזה‪ ,‬אם יהיו‪ ,‬חלות על הקבלן‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫כתובות הצדדים‬
‫לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה‪:‬‬
‫כתובת המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ‪ :‬אצל אוניברסיטת בן גוריון בנגב ת‪.‬ד‪.‬‬
‫‪ ,653‬באר‪-‬שבע‪84105 ,‬‬
‫כתובת הקבלן‪_______________________________ :‬‬
‫‪28‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום בבאר‪-‬שבע‬
‫___________________________‬
‫המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ‬
‫___________‬
‫הקבלן‬
‫אני הח"מ‪ ,___________ ,‬עו"ד‪/‬רוא"ח של החברה___________________ )להלן‪:‬‬
‫"החברה"(‪ ,‬מאשר בזאת‪ ,‬כי החתומים מעלה בשם החברה מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה‪,‬‬
‫וכי חתימותיהם דלעיל מחייבות ומזכות את החברה לכל דבר ועניין ‪.‬‬
‫_____________________‬
‫חתימת עו"ד‪/‬רוא"ח‬
‫‪29‬‬
‫חתימת עו"ד‪/‬רו"ח‬
‫נספח ביטוח קבלן‬
‫‪11‬‬
‫נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה‪.‬‬
‫‪11.1‬‬
‫מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או לפי כל דין‪ ,‬ומבלי שאוניברסיטת‬
‫בן גוריון נוטלת על עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן‪ ,‬מצהירה אוניברסיטת בן‬
‫גוריון כי ערך פוליסות ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך ) להלן – "‬
‫ביטוח עבודות קבלניות " ( על מנת להגן על עצמו ו ‪ /‬או על הבאים מכוחו מפני‬
‫אבדן‪ ,‬נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪.‬‬
‫בכפוף לתנאים‪ ,‬סייגים‪ ,‬גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית‬
‫הכלולים בביטוח עבודות ההקמה‪ ,‬יכלול ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי‬
‫הביטוח המפורטים להלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫פרק )‪ – (1‬נזק רכוש‬
‫אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך‬
‫תקופת הביטוח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פרק )‪ – (2‬אחריות כלפי צד ג'‬
‫חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך‬
‫תקופת הביצוע‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פרק )‪ – (3‬אחריות מעבידים‬
‫חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת‬
‫הביצוע‪ ,‬תוך כדי ועקב ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן והקבלן‬
‫ישתתף בהוצאות האוניברסיטה בגין דמי הביטוח‪.‬‬
‫השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה‪ ,‬כשהוא צמוד למדד כאמור‬
‫בסעיף ‪.5‬ד' לחוזה זה‪ ,‬של סכום השווה ל ‪) 0.6%‬ששה פרומיל( משווי החוזה‬
‫‪11.3‬‬
‫הנקוב‪ ,‬על פי אמדן‪ ,‬בסעיף ‪.5‬ב' לעיל‪ ,‬בצירוף מע"מ‪ .‬הניכוי יבוצע כולו מהחשבון‬
‫הראשון שיגיש הקבלן למזמין‪.‬‬
‫בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה‪ ,‬מוסכם כי בקרות מקרה‬
‫ביטוח‪ ,‬המבוטח על פי פרק )‪ (1‬של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא‬
‫חוזר זה‪ ,‬מתחייב המזמין להעביר לקבלן‪ ,‬מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו‬
‫בפועל מאת המבטח תגמולים אשר יתקבלו )אם יתקבלו( בגין הנזק שנגרם‬
‫לקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪11.4‬‬
‫האוניברסיטה תאפשר לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות‪ ,‬והקבלן‬
‫מתחייב ללמוד את תוכן פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל‬
‫תנאיה וזאת לפני תחילת ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪11.5‬‬
‫האוניברסיטה לא תשא בכל אחריות כלפי הקבלן בקשר לפוליסת ביטוח עבודות‬
‫קבלניות ובכלל זה בכל הנוגע לדיותו של החיסוי הביטוחי ‪ ,‬התאמתו לסיכון או‬
‫לצרכיי הקבלן‪ ,‬הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי‬
‫האוניברסיטה טענה‪ ,‬תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לתוכנו‪,‬‬
‫היקפו ותנאיו של החיסוי הביטוחי‪ ,‬דיותו והתאמתו לסיכון או לצרכיו‪.‬‬
‫‪11.6‬‬
‫ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות או‬
‫לערוך ביטוח נוסף‪ ,‬יוסיף הקבלן וירכוש על חשבונו הוא את הביטוח הנוסף‬
‫כאמור‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו‪/‬או על פי כל דין‪ ,‬הקבלן ירכוש‬
‫ויקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן )שכולם יחד יקראו "ביטוחי‬
‫קבלן"(‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב‬
‫השימוש בכלי רכב מנועי‪ ,‬וכן ביטוח אחריות בגין‬
‫רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב מנועי שלא‬
‫יפחת מסך של ‪ $ 80,000‬למקרה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ביטוח לציוד המשמש לעבודות הפרוייקט ואינו מהווה‬
‫חלק ממנו‪ ,‬מפני אבדן או נזק‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ביטוח אחריות המוצר שגבול אחריות המבטח על פיו‬
‫לא יפחת מסך ‪ ,$ 500,000‬בגין כל פגיעה או נזק העלול‬
‫להגרם עקב פגם כלשהו בעבודות‪ ,‬וזאת ממועד מסירת‬
‫העבודות או חלקן לאוניברסיטה ולמשך כל התקופה‬
‫שבה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין‪ .‬שם‬
‫המבוטח יורחב לכלול גם את שם אוניברסיטת בן‬
‫גוריון‪ .‬הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ביטוח אחריות מקצועית שגבול אחריות המבטח על פיו‬
‫לא יפחת מסך ‪ $ 1,000,000‬בגין כל מעשה או מחדל‬
‫מקצועי‪ ,‬וזאת למשך תקופת ההתקשרות ולמשך כל‬
‫תקןפה נוספת בה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי‬
‫כל דין‪ .‬שם המבוטח יורחב לכלול גם את המזמין‪.‬‬
‫הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪11.7‬‬
‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל יכללו תנאי‬
‫‪11.8‬‬
‫מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו ‪ /‬או לצמצם את היקפם ו ‪ /‬או שלא‬
‫לחדשם‪ ,‬אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות‬
‫כן ‪ 60‬יום מראש‪.‬‬
‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל יכללו תנאי‬
‫‪11.9‬‬
‫מפורש על פיו הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטח אחר שנערך על ידי המזמין או‬
‫לטובתה‪.‬‬
‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל יכללו סעיף‬
‫מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף )‪ (SUBROGATION‬נגד כל‬
‫יחיד מיחידי המבוטח לרבות האוניברסיטה‪ ,‬והבאים מטעמם‪ ,‬תלמידי‬
‫האוניברסיטה ועובדיה וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה איליו או שהמבוטח‬
‫התחייב בכתב לשפותו‪ ,‬או הקשור לעבודה‪.‬‬
‫‪ 11.10‬ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל‪ ,‬יכללו סעיף‬
‫מפורש המונע המחאת זכויות על פי פוליסת הביטוח ובכלל זה זכויות לתגמולי‬
‫הביטוח‪.‬‬
‫‪ 11.11‬הקבלן מתחייב להמציא לידי אוניברסיטת בן גוריון מיד עם דרישתה‪ ,‬העתקים‬
‫מפוליסות ביטוח חתומות של ביטוחי הקבלן‪ .‬בכל מקרה של אי התאמה בין‬
‫האמור בפוליסות ביטוחי הקבלן לבין האמור בחוזה זה‪ ,‬יגרום הקבלן לשינוי‬
‫תנאי הביטוח‪ .‬על מנת להתאימם להוראות חוזה זה‪ .‬מוסכם בזה במפורש כי אין‬
‫בעריכת הביטוחים האמורים‪ ,‬בהמצאתם ו‪/‬או בשינויים כדי להוות אישור בדבר‬
‫התאמתם וקיום התחייבויות הקבלן בקשר לביטוחי הקבלן לא תגרע מאחריותו‬
‫ולא תצמצם את אחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין‪.‬‬
‫‪ 11.12‬למען הסר ספק‪ ,‬מודגש במפורש כי הקבלן ישא בסכומי השתתפות העצמית‬
‫הנקובים בפוליסת הביטוח לביטוח עבודות קבלניות ובקשר לביטוחי הקבלן‪.‬‬
‫סכומים אלו יהיו נתונים לקיזוז על ידי האוניברסיטה מכל סכום שיגיע ממנה‬
‫לקבלן‪.‬‬
‫‪ 11.13‬הקבלן יקיים כלל התנאים אשר בקיומם תותנה אחריות המבטח על פי פוליסות‬
‫לביטוח עבודות קבלניות ועל פי פוליסות של ביטוחי הקבלן‪ .‬הוטלה בפוליסה‬
‫כלשהי חובת שמירה או חובה להבטיח שמירה – תחול החובה על הקבלן והוא‬
‫ישא בכל הוצאה הכרוכה בקיומה‪ .‬הקבלן ישתף פעולה עם האוניברסיטה ככל‬
‫הדרוש לשמירה על זכויותיה על פי פוליסות הביטוח ולא יפגע‪ ,‬בין במעשה ובין‬
‫במחדל ביכולתה של האוניברסיטה לממש את זכויותיה על פיהן‪.‬‬
‫‪ 11.14‬אוניברסיטת בן גוריון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח‬
‫העבודות הקבלניות הנזכרת בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם‬
‫את היקף הכיסוי הניתן לקבלן יובא לידיעתו בכתב‪.‬‬
‫‪ 11.15‬אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או על פי דין‬
‫או כדי לצמצם את אחריותו‪ ,‬וקיומם המלא והמדויק‪ .‬של התחייבויות הקבלן‬
‫‪32‬‬
‫על פי סעיף זה התחיבות כלשהי על פי סעיף ‪ 11.6‬לעיל‪ .‬לא יפטור אותו מאחריות‬
‫כאמור‪.‬‬
‫‪ 11.16‬לא קיים הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבסעיף זה או מבין‬
‫החיובים המוטלים עליו מכוח פוליסות ביטוח – רשאית האוניברסיטה לקיים‬
‫את חיובי הקבלן במקומו‪ ,‬והקבלן ישפה את האוניברסיטה‪ ,‬על פי דרישתה‬
‫הראשונה‪ ,‬בגין כל הוצאה כלשהי נשאה בה לשם כך ויפצה אותה בגין כל נזק‬
‫שנגרם לה כתוצאה מכך‪ ,‬והכל בלא לפגוע בכל זכות‪ ,‬תרופה וסעד העומדים‬
‫לאוניברסיטה על פי דין ו ‪ /‬או על פי חוזה זה‪.‬‬
‫__________________‬
‫חתימת הקבלן‬
‫__________________________‬
‫חתימת האוניברסיטה‬
‫‪33‬‬
‫הסכם בדבר תקופת התיישנות תביעות הקבלן‬
‫נספח ____‬
‫ב י ן‪:‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫)להלן‪" :‬האוניברסיטה"(‬
‫מצד אחד;‬
‫לבין‪:‬‬
‫ח‪.‬פ‪.‬‬
‫הקבלן‪:‬‬
‫)להלן‪" :‬הקבלן"(‬
‫מצד שני;‬
‫הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה כמפורט בהסכם המצ"ב והיא קבלה את‬
‫הצעתו של הקבלן לבצוע העבודה כאמור בהסכם המצ"ב;‬
‫והואיל ובהתאם להוראות חוק ההתיישנות‪ ,‬התשי"ח – ‪ ,1958‬רשאים הצדדים לקבוע ביניהם‬
‫תקופת התיישנות מוסכמת לעניין ההסכם המצ"ב;‬
‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬לקבלן לא תהינה כל דרישה‪ ,‬טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה‪ ,‬על פי ההסכם המצ"ב‬
‫והעבודות המבוצעות במסגרתו )בין אם נכללו במסגרתו מראש ובין אם הוספו‬
‫כעבודות נוספות(‪ ,‬בין אם נדרשו בחשבונות ביניים ובין אם לאו‪ ,‬וזאת בחלוף‬
‫המועדים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום‪ ,‬בגין החשבון הסופי שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬
‫לא הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬
‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום בגין החשבון האחרון שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪ .2‬אין באמור לעיל בכדי לשנות או לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם המצ"ב או בנספחיו‬
‫לרבות חובת הקבלן להגיש חשבון סופי ורשימת תביעות‪ .‬במקרה של סתירה ‪-‬‬
‫האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בהסכם ונספחיו לעניין התיישנות תביעות‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫‪ .3‬האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בדין לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪ ,‬ככל שניתן‬
‫להתנות על הוראות הדין‪ ,‬ובלבד שאין בהוראת כל דין בכדי לקצר את תקופת‬
‫ההתיישנות לתקופות קצרות יותר מן האמור לעיל‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫_____________________‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫_____________________‬
‫הקבלן‬
‫‪34‬‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך‬
‫ג'‪1‬‬
‫תנאים כלליים מיוחדים‬
‫‪35‬‬
‫‪ 00.01‬תאור העבודה‬
‫במסגרת מכרז‪/‬חוזה זה תותקן מעטפת שניה לבניין‬
‫‪NIBN‬המוקם‬
‫באוניברסיטה‪ .‬המעטפת בנויה פנלי זכוכית מסוג ‪ UGLASS‬מעוצבים על פי‬
‫התכניות‪ .‬העבודה כוללת בין היתר תכנון‪ ,‬יצור‪ ,‬אספקה ממקורות מאושרים‬
‫והתקנה של האלמנטים על פני חזיתות הבניין על פי התכניות והפרטים וכן המפרט‬
‫הטכני המיוחד‪.‬‬
‫באתר פועל קבלן ראשי והקבלן נשוא מכרז זה יפעל כקבלן אחר הכפוף להנחיות‬
‫הקבלן הראשי‪.‬‬
‫‪ 00.02‬היקף עבודה וצורת התקשרות‬
‫המזמין יהיה רשאי ‪ -‬עפ"י שיקולו הבלעדי והבלתי ניתן לערעור ‪ -‬לבצע חלק מהמרכיבים‬
‫של העבודה‪.‬‬
‫בחירת המזמין לבצע חלק אחד מהמרכיבים העיקריים של העבודה לא תביא לכל שינוי‬
‫במחירי היחידה‪ ,‬ולא תהיה לקבלן כל עילה ותביעה בגין החלטה זו של המזמין ‪ -‬הן‬
‫בנושא מחירי יחידה והן בנושא לוחות זמנים‪.‬‬
‫‪ 00.03‬תקופת הביצוע‬
‫תקופת הביצוע הכוללת לביצוע כל העבודה של הקבלן‪ ,‬הינה ‪) 7‬שבעה( חודשים מיום‬
‫שיקבע כתאריך התחלת העבודה‪.‬‬
‫עמידה בלוח זמנים היא מעיקרו של מכרז‪/‬חוזה זה והקבלן מתחייב לנקוט בכל‬
‫האמצעים‪ ,‬כולל עבודה במשמרות נוספות ותגבור עובדים וציוד‪ ,‬לפי הוראות המפקח‬
‫ללא תמורה נוספת‪ ,‬כדי לעמוד בלוח הזמנים‪.‬‬
‫‪ 00.04‬שלבי ביצוע ולוח זמנים‬
‫הקבלן מתחייב להתחיל בעבודות תוך ‪ 5‬ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫תוך ארבעה עשר )‪ (14‬ימים מיום חתימת החוזה יגיש הקבלן למפקח לוח זמנים‬
‫ב‪.‬‬
‫לאישור‪ ,‬ערוך בתוכנת ‪ .MS-PROJECT‬לאחר בדיקתו ואישורו עם או בלי‬
‫שינויים יהפוך לוח זמנים זה למסמך בחוזה וכל איחור לגביו ישמש הוכחה כי‬
‫קצב התקדמות העבודה אינו מבטיח את השלמתה בזמן ועל הקבלן יהיה מיד‬
‫לאחוז בכל האמצעים הדרושים לתיקון המצב‪.‬‬
‫לוח הזמנים יעודכן מידי שבועיים‪ ,‬תוך שהוא משקף את הסטיות והשינויים‬
‫העתידיים להיווצר מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫עדכון לוח הזמנים יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן‪ ,‬ובשום אופן‬
‫לא יגרמו עדכונים אלו למועד חדש לסיום העבודה‪.‬‬
‫כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים ובעדכונו השוטף‪ ,‬יחולו על הקבלן‪.‬‬
‫לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור לעיל‪ ,‬רשאי המפקח להזמין לוח זמנים‬
‫כנ"ל ממי שיבחר‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫הלוח יחייב את הקבלן ועלות הכנתו תחול על חשבונו‪ ,‬או תנוכה מהחשבון‬
‫הראשון שיגיש הקבלן‪.‬‬
‫לוח הזמנים יודפס מדי שבועיים ע"י הקבלן על גיליון ‪ A3‬ויוצג באופן מפורט‪.‬‬
‫עמידת הקבלן בלוח הזמנים הינה אחד התנאים העיקריים בחוזה זה שהפרתו‬
‫מצד הקבלן תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫‪ 00.05‬תנאי העבודה‬
‫הקבלן מצהיר כי סייר באתר הבניה והכיר היטב דרכי הגישה אליו‪ ,‬מיקומם של‬
‫א‪.‬‬
‫מתקנים שכנים‪ ,‬הכיר את תנאי העבודה באתר וכל המשתמע מכך לגבי ארגון‬
‫וביצוע עבודתו ‪ -‬לרבות בדיקה מדוקדקת של מצב קיים‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר כי למד‪ ,‬הכיר והבין על‪-‬בוריים את התנאים‪ ,‬המפרטים‪ ,‬התוכניות‬
‫וכתבי הכמויות המצורפים‪ ,‬וכי יבצע את עבודתו עפ"י דרישותיהם כלשונן‬
‫וכרוחן‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר כי יבצע את העבודה בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים‪ ,‬צווים‬
‫או תקנות בני‪-‬תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או חלק מהם‬
‫הוא בתחומי סמכותה הרשמית‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר בזה כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה הללו ולא‬
‫תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי‪-‬הכרתם‪.‬‬
‫על הקבלן להביא בחשבון את התנאים המיוחדים הנובעים ממיקומו של האתר‬
‫בתוך וליד כבישים פעילים ולעיתים אף בצורה אינטנסיבית ובסמוך למבנים‬
‫קיימים‪ .‬על הקבלן לתכנן את מהלך עבודותיו השונות באופן המתאים ביותר‬
‫לצרכיו אולם כל פתרון חייב להביא בחשבון שלא תיפגע תנועת כלי הרכב והולכי‬
‫הרגל ולא ייגרם נזק ישיר או עקיף למוסדות הציבור‪ ,‬הלמוד והמחקר השונים‬
‫בצמוד לאתר הבניה ובסביבתו – נזק אשר אם ייגרם‪ ,‬יהיה באחריות הבלעדית‬
‫והמלאה של הקבלן‪.‬‬
‫לא תותר לינת עובדים באתר למעט השומר באתר מטעם הקבלן הראשי‪.‬‬
‫בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬על הקבלן להימנע מביצוע כל דבר שיפריע לפעילות הרגילה‬
‫של סדרי הלמודים והמחקר בקמפוס ובמיוחד בבנינים הסמוכים לאתר‬
‫העבודות‪ .‬כמו כן עליו לשמור את כל דרכי הגישה לאתר וסביבתו שהוא עובר בהן‬
‫במצב תקין ונקי‪ ,‬ולתקן ו‪/‬או לנקות מיידית כל נזק או לכלוך שנגרם על ידו ו‪/‬או‬
‫מי מטעמו‪.‬‬
‫במידה ולא יתקן ו‪/‬או ינקה כאמור – זכאי המזמין לבצע זאת בעצמו ולנכות את‬
‫הוצאותיו בקשר לכך מחשבונות הקבלן‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בנוסף לכל האמור לעיל‪ ,‬מצהיר בזה הקבלן כי הוא יוודא שיש בידו את כל‬
‫האינפורמציה על מצב המתקנים התת‪-‬קרקעיים והעיליים בתחומי האתר‬
‫ובקרבתו וינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה עליהם ובכך הוא משחרר את‬
‫המזמין מכל אחריות לנזק אשר יגרם לאותם המתקנים ו‪/‬או למשתמשים בהם‬
‫ומתחייב להביא לתיקונם המיידי על חשבונו )אם ייפגעו(‪ ,‬וזאת לשביעות רצון‬
‫‪37‬‬
‫המפקח‪ .‬כן ירצה הקבלן את המזמין על כל תביעה שתוגש נגדו בגין נזק‬
‫למתקנים הנ"ל‪.‬‬
‫‪ 00.06‬אמצעי זהירות‬
‫על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתיאום והכוונת תנועת הכלים‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המכניים כולל כניסה ויציאה מהאתר והשתלבותם בתנועה בכבישים הסמוכים‪.‬‬
‫כן ינקוט הקבלן אמצעי זהירות מירביים בנוגע לעוברים ושבים‪ ,‬לרבות‬
‫סטודנטים המצויים בסביבת האתר‪.‬‬
‫על הקבלן לדאוג לסידורי בטיחות מתאימים בעת בצוע העבודה )לרבות תמיכות‪,‬‬
‫חיזוקים‪ ,‬גידור‪ ,‬דרכי גישה וכו'( על מנת להבטיח מפני תאונות ונזקים בנפש‬
‫ורכוש‪ .‬הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל תאונה ונזק בין לרכוש ובין לגוף או לנפש‬
‫שיגרמו בגין בצוע העבודות וישא בכל תיקון ו‪/‬או עבודה ו‪/‬או פיצוי שידרשו עקב‬
‫כך במשך תקופת בצוע העבודה ועד תוך תקופת האחריות כפי שסוכם בחוזה‪.‬‬
‫‪ 00.07‬בוטל‬
‫‪ 00.08‬מידות בתכניות‬
‫על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות לביצוע‪ ,‬ובכל מקרה‬
‫א‪.‬‬
‫שתמצא טעות או סתירה בתכניות‪ ,‬בשרטוטים‪ ,‬במפרט או בכתב הכמויות עליו‬
‫להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט‪ ,‬לפי איזו מהן תבוצע העבודה‪ .‬החלטת‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המפקח בנדון זה תהא סופית ומכרעת‪.‬‬
‫על הקבלן לבדוק התאמת התכניות למבנים ולמערכות הקיימות לתכניות‬
‫האדריכלות והקונסטרוקציה של העבודה‪ .‬במקרה של אי התאמה יש לנהוג לפי‬
‫סעיף א'‪.‬‬
‫אם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ו‪/‬או לא ימלא אחר החלטתו הנ"ל‪ ,‬הוא ישא בכל‬
‫התוצאות האפשריות‪ ,‬בין אם נראות מראש ובין אם לאו‪.‬‬
‫‪ 00.09‬תיאום עם נציגי האוניברסיטה‬
‫הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם נציגי האוניברסיטה‬
‫הרלוונטיים‪ .‬זאת על‪-‬מנת שלא להפריע למהלך התקין של החיים השוטפים במקום‪.‬‬
‫בחתימתו על מסמך זה מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהפעילות באזור תמשך לאורך תקופת‬
‫הביצוע וכי התחשב במחיריו בתנאים המיוחדים ובהגנות הדרושות במצב זה‪.‬‬
‫כן מתחייב הקבלן לא לפגוע בנוף הקיים ולא לגרום נזק למבנים ולמתקנים קיימים או‬
‫כאלה שיוקמו ‪ -‬פרט למצוין בהוראות הביצוע‪.‬‬
‫‪ 00.10‬פינוי פסולת‬
‫הקבלן ייקח בחשבון בהצעתו‪ ,‬כי את הפסולת‪ ,‬עודפי החומרים עליו לסלק מחוץ לשטח‬
‫האוניברסיטה ‪ -‬לכל מרחק שיידרש ‪ -‬על חשבונו‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ 00.11‬ניקיון הבניין והאתר – פינוי פסולת וניקוי שוטף‪.‬‬
‫בכל מהלך העבודה‪ ,‬יבצע הקבלן על חשבונו ובאחריותו ניקיון ופינוי יומיומי של הפסולת‬
‫והחומרים העודפים מהאתר ‪.‬‬
‫לידיעת הקבלן – לא ייערמו פסולת ועודפי חומרים בבנין וסביבתו ‪.‬‬
‫הפסולת תרוכז במכולות מתאימות ותסולק באופן שוטף‪.‬‬
‫הקבלן ימסור את כל השטח עם סיום העבודה נקי ומסודר לחלוטין‪ .‬יורחקו כל פסולת‬
‫ושיירי חמרים מהשטח‪ ,‬השטח יהיה נקי לשביעות רצון המפקח‪.‬‬
‫מחירי כל עבודות הניקיון כלולים במחירי הסעיפים השונים ולא ישולם עבורם בנפרד‪.‬‬
‫‪ 00.12‬אספקת חשמל‬
‫העבודה האמורה מתבצעת באזור בו קיימות תשתיות חשמל‪ ,‬והקבלן יקבל נקודת חיבור‬
‫ לשימושו ‪ -‬בקרבת אתר העבודה בתאום מראש עם הקבלן הראשי באתר‪ ,‬אך על הקבלן‬‫לדאוג גם לאספקת החשמל ממקורותיו הוא ‪ -‬גנרטורים מתאימים‪.‬‬
‫על הקבלן להבטיח גם אספקות חלופיות למקרה של תקלה‪ .‬כל‬
‫ההוצאות הכרוכות והן בהתחברות והן בהבאת החשמל לאתר העבודה יבוצעו ע"י הקבלן‬
‫ויהיו על חשבונו‪.‬‬
‫‪ 00.13‬אספקת מים‬
‫הקבלן יקבל נקודת חיבור לאספקת המים הדרושים לו לביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪ 00.14‬תנועה בשטח המזמין‬
‫נתיבי התנועה בשטח האתר אל מקום העבודה וממנו יקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין‪ .‬כלי‬
‫רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו‪.‬‬
‫חוקי ונהלי התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב‬
‫לציית לכל הוראות המזמין בעניין זה‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק‬
‫שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי‪ ,‬גרירה‪ ,‬שפיכת בטון‪ ,‬פיזור חומר‬
‫וכיו"ב‪.‬‬
‫‪ 00.15‬אחריות למבנים ומתקנים קיימים‬
‫הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו‬
‫ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה‪ .‬הקבלן ינקוט בכל‬
‫אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים‪ ,‬במבנים ותכולתם וישא‬
‫באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪ 00.16‬טיב החומרים והמלאכה ‪ -‬דמי בדיקת דגימות‬
‫דמי בדיקת דגימות‪ ,‬חלות ע"ח הקבלן‪ ,‬בסכום קבוע של ‪) 0.5%‬חצי אחוז( מסך‬
‫א‪.‬‬
‫כל העבודות שתבוצענה לפי סעיפי חוזה זה‪ ,‬אשר ינוכה מכל חשבון וזאת ללא‬
‫קשר‬
‫ב‪.‬‬
‫לעלותן בפועל לאוניברסיטה‪.‬‬
‫ההוצאות המפורטות להלן לא תחשבנה ככלולות במסגרת דמי הבדיקות הנ"ל ‪:‬‬
‫דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות‬
‫‪(1‬‬
‫האספקה‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה‪ ,‬חסכון וכו'(‪.‬‬
‫דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים‬
‫לדרישות החוזה‪.‬‬
‫הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫‪(5‬‬
‫בדיקות מעבדה חוזרות עקב תוצאות לקויות ו‪/‬או לא תואמות של‬
‫‪(4‬‬
‫הבדיקה הראשונה במעבדה‪.‬‬
‫ההוצאות הנזכרות בסעיפים ‪ 1-5‬לעיל‪ ,‬תחולנה על הקבלן בכל מקרה מעבר‬
‫לסכום שנקבע בסעיף א'‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות‬
‫ולהזמין את ביצוען מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי‬
‫טיב החומרים והמלאכה ‪ -‬כנדרש בסעיפי החוזה‪.‬‬
‫הקבלן מביע בזה את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם את דמי‬
‫הבדיקות ולחייב את חשבון הקבלן תמורתן‪.‬‬
‫‪ 00.18‬עבודות יומיות )רג'י(‬
‫עבודות ברג'י יהיו רק אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש‬
‫א‪.‬‬
‫ושאינן ניתנות להגדרה בתוך סעיפי כתב הכמויות הרגילים ואשר המפקח החליט‬
‫שלא לקבוע עבורן מחיר‪ ,‬אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל‪,‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כלי וכד'‪.‬‬
‫ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי‬
‫לבצען על דעת עצמו‪ .‬שיטת העבודה תיקבע ע"י המפקח‪ ,‬אולם האחריות לניהול‬
‫ג‪.‬‬
‫העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת חוזה זה הם בתוקף גם‬
‫לגבי עבודות אלו‪.‬‬
‫הרישום של שעות העבודה האלו יעשה ע"י המפקח ביומן‪ ,‬מידי יום ביומו ואין‬
‫הקבלן רשאי לתבוע ביצוע שעת עבודה לפי סעיף זה‪ ,‬אלא אם בוצעו לפי הוראת‬
‫המפקח ונרשמו באותו יום ביומן העבודה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫שעת עבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח ‪-‬‬
‫הוצאות בגין הבאת אנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות‬
‫הסוציאליות ‪ -‬רואים אותן כנכללות במחיר שעת העבודה לפי הסוג כפי שיפורט‬
‫‪40‬‬
‫בכתב הכמויות‪ .‬המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון‪ :‬דלק‪ ,‬שמנים‪ ,‬בלאי‪,‬‬
‫כלי עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי‪ .‬באם‬
‫נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינו די יעיל‬
‫בהתאם לנדרש לדעתו‪ ,‬רשאי הוא לפסול אותם‪ ,‬והקבלן יצטרך להחליף אותם‬
‫על חשבונו‪ .‬כל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו תהיינה על הקבלן‪.‬‬
‫‪ 00.18.1‬עבודות נוספות )סעיפים חריגים(‬
‫הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח יש צורך בביצועה בפרויקט‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫אבל לא הוגדרה בסעיף מסעיפי כתב‪-‬הכמויות‪ .‬הקבלן מתחייב לבצע עבודה זאת‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מיד עם קבלת דרישת המפקח ואינו רשאי לעכב את ביצועה מכל סיבה שהיא‪,‬‬
‫לרבות מפאת אי‪-‬סיכום מראש של מחירה‪.‬‬
‫עבודה נוספת שאפשר למדדה ו‪/‬או לקבוע את מחירה‪ ,‬לדעתו הבלעדית של‬
‫המפקח‪ ,‬בהסתמך על סעיף דומה ברשימת הכמויות‪ ,‬ייקבע מחירה על‪-‬ידי סיכום‬
‫בכתב בין הקבלן למזמין‪.‬‬
‫עבודה נוספת שלדעת המפקח אי‪-‬אפשר לקבוע את מחירה לפי סעיף קטן ב' לעיל‪,‬‬
‫ייקבע מחירה לפי מאגר המחירים לבניה בהוצאת "דקל" במהדורה האחרונה‬
‫לפני הביצוע בפועל של העבודה‪ ,‬והפחתה של ‪ .10%‬לא תופעל כל תוספת עבור‬
‫"אזור"‪.‬‬
‫עבודה נוספת שלדעת המפקח אי‪-‬אפשר לקבוע את מחירה לפי סעיפים קטנים‬
‫א' או ב' לעיל‪ ,‬תשולם לפי שעות העבודה אפקטיביות שהושקעו בביצוע העבודה‪,‬‬
‫על‪-‬פי מחירי היחידה לעבודות רג'י ולפי ערך החומרים שיאושר ע"י המפקח‬
‫ושהוכנסו לשימוש בתוספת אחוז של קבלן ראשי על פי הטבלה התואמת של‬
‫מחירון "דקל" או על‪-‬פי החוזה הממשלתי‪ ,‬הנמוך ביניהם‪ .‬אחוז זה יופעל על ערך‬
‫החומרים בלבד‪.‬‬
‫על הקבלן להציג עלויות חומרים וציוד כפי שנרכשו בפועל ושהינם חלק ממרכיבי‬
‫העבודה הנדרשת‪ .‬אסמכתאות לכך חייבות להיות חשבוניות מס של הספקים‬
‫מהם הם נרכשו‪.‬‬
‫‪ 00.19‬תגבור קצב העבודה‬
‫א‪.‬‬
‫כאשר המפקח יראה כי קצב הביצוע אינו מספיק כדי לעמוד בלוח הזמנים‪,‬הוא‬
‫יוכל‪ ,‬ע"י הוראה בכתב‪ ,‬להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י ‪:‬‬
‫הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגי לפי קביעת המפקח‪.‬‬
‫תגבור צוות העובדים‪.‬‬
‫עבודה בלילות וימי מנוחה‪ ,‬או בשעות ארוכות‪.‬‬
‫כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים המוקצבים‬
‫רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי‬
‫לעמוד בלוח הזמנים‪ ,‬לרבות האמור לעיל‪ .‬הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או‬
‫‪41‬‬
‫פיצויים בגין‪ :‬תגבור הציוד‪ ,‬תגבור כוח האדם‪ ,‬עבודה בשעות נוספות בלילות‬
‫ובימי מנוחה וכיו"ב‪.‬‬
‫במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות‪ ,‬שעות לילה ובימי מנוחה‪ ,‬יהיה על‬
‫הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים לעבודה בשעות‬
‫מיוחדות כנ"ל ובמיוחד לקבל אישור והנחיות של האוניברסיטה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אם יהיה צורך‪ ,‬לדעת המפקח‪ ,‬בכל זמן שהוא‪ ,‬להחיש את קצב ביצוע העבודה‬
‫כפי שנקבע תחילה בלוח הזמנים‪ ,‬יפנה המפקח בכתב אל הקבלן‪ ,‬והקבלן מתחייב‬
‫לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה כמבוקש ע"י המפקח‪ .‬כן מתחייב‬
‫הקבלן למלא אחר כל הוראות המפקח לצורך זה‪ ,‬בנוגע לשעות עבודה‪ ,‬ימי‬
‫העבודה ושיטות העבודה‪.‬‬
‫‪ 00.20‬דרישות איכות הסביבה‬
‫בנושא מניעת רעש יתחייב הקבלן המבצע להבטיח עמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעים‬
‫)רעש בלתי סביר מציוד בניה( התשל"ט ‪ .1979‬לצורך כך ישתמש הקבלן בציוד תקני‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪ 00.21‬ביטחון‬
‫הקבלן יאשר מראש את רשימת כל העובדים מטעמו בפרויקט‪,‬אצל מנהל יחידת הביטחון‬
‫באוניברסיטה‪ ,‬לצורך כך יגיש הקבלן מראש רשימת עובדים כולל צילומים של ת‪.‬ז‪.‬‬
‫אין להלין עובדים בתחום הפרויקט‪.‬‬
‫‪ 00.22‬הפסקת עבודות יזומות ע"י המזמין‬
‫במועדים שידרשו ע"י המזמין תופסק עבודת הקבלן לתקופה שלא תעלה על יומיים ‪ -‬בכל‬
‫פעם‪ .‬במידה ותימסר לקבלן הודעה מוקדמת ‪ -‬לפחות שלושה ימים מראש ‪ -‬לא תהווה‬
‫הפסקת עבודה זו כל עילה לתביעות כספיות‪ ,‬והקבלן יערך בהתאם‪ .‬במידה וההודעה‬
‫תימסר במועד מאוחר יותר‪ ,‬ישולם לקבלן לפי בטלה ‪ 50% -‬משעות רג'י‪.‬‬
‫‪ .00.23‬צוות ניהול ובצוע‬
‫הקבלן יחזיק באתר‪ ,‬במשך כל שלבי הביצוע‪ ,‬צוות ניהולי אשר יכלול לפחות את העובדים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫מנהל עבודה מוסמך ורשוי בעל ידע וניסיון מקצועי מוכח של ‪ 10‬שנים לפחות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫בתחום עבודות חיפויים נשוא מכרז זה‪.‬‬
‫עם הודעה על זכייתו יעביר הקבלן למפקח את שמות האנשים שיעסקו בניהול‬
‫וקידום הפרויקט באחריות הקבלן להגיש לאישור המפקח את אנשי הצוות הנ"ל‪,‬‬
‫עם פירוט עבודות ופרויקטים שבוצעו במשך ‪ 5‬שנים האחרונים‪.‬כוונת המזמין‬
‫לעמוד על נוכחות הצוות הנ"ל באתר והקבלן ייקח זאת בחשבון בעת הגשת‬
‫הצעתו‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫המזמין רשאי לפי שיקול דעתו לדרוש החלפת כל אחד מצוות המהנדס מטעם הקבלן ו‪/‬או‬
‫מנהל העבודה‪ ,‬באם נמצאו בלתי מתאימים לדעתו מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫‪ 00.25‬בטיחות באתר‬
‫הקבלן אחראי לקיום כללי הבטיחות והוראות כל חוק כנדרש‪ .‬הקבלן ימנה את‬
‫‬‫אחראי מנוסה ובעל הכשרה או את מנהל העבודה כאחראי‪/‬ממונה על הבטיחות‪.‬‬
‫‪ 00.26‬תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות‪ ,‬חוקים ואישורים‬
‫הקבלן ימלא בדייקנות את הוראות כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניות‬
‫‬‫שנקבעו ע"י הרשויות בקשר לביצוע העבודות‪ ,‬לחוק התכנון והבניה לבטיחות‬
‫הפועלים ולהוראות כל דין‪.‬‬
‫לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן על‪-‬סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל‬
‫וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור שנגרם על‪-‬ידו מפאת אי‪-‬מילוין‬
‫של ההוראות והתקנות הנ"ל‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫העבודה תבוצע ע"פ כל דין בהתאם לחוקים ותקנות של ממשלת ישראל‪,‬הרשות‬
‫המקומית ורשויות מוסמכות אחרות )כגון‪:‬מכבי אש‪ ,‬משטרת ישראל‪ ,‬בזק‪,‬‬
‫חברת החשמל‪,‬פיקוד העורף‪ ,‬משרד הבריאות‪,‬התחבורה וכד'( וכמו כן הנהלת‬
‫המכון‪.‬‬
‫‪ 00.28‬ציוד מכני‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫המכונות‪ ,‬המכשירים וכל ציוד אחר אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של המפרט לגבי‬
‫טיבו ואיכותה של העבודה‪ .‬הציוד יסופק ויתוחזק במצב תקין וסדיר‪ .‬יש להבטיח‬
‫את הימצאותם של חלקי חילוף או ציוד רזרבי למקרה של תקלות טכניות‪.‬‬
‫כל ציוד חשמלי דורש אישור חשמלאי‪.‬‬
‫ציוד אשר לדעתו של המפקח אין בו כדי להבטיח את העבודה עפ"י דרישות‬
‫המפרט‪ ,‬או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע‪ ,‬או שאינו נמצא במצב‬
‫טכני תקין ‪ -‬יסלקו הקבלן מן האתר ויביא במקומו ציוד אחר המתאים‬
‫לדרישות‪.‬‬
‫כל ציוד יהיה בעל אישור תקינות ורישוי כנדרש‬
‫‪ 00.29‬בוטל‬
‫‪ 00.30‬בוטל‬
‫‪ 00.31‬תוכניות עדות ותיק מתקן‬
‫בגמר העבודה וכתנאי לקבלתה ע"י המזמין יספק הקבלן מסמכים ותוכניות‬
‫עדות לעבודות הבאות‪:‬‬
‫‪43‬‬
‫השלד של כל המעטפת‪ ,‬כולל מידות ומפלסים בכל הקומות‪.‬‬
‫מקורות האספקה של הזכוכיות‪.‬‬
‫רשימת חלקי חילוף והוראות אחזקה לרכיבי המעטפת‪.‬‬
‫מקור תוכנית עדות ‪ +‬העתקות בשני העתקים נכללים במחירי היחידה השונים‪.‬‬
‫כן יספק הקבלן תוכניות במדיה מגנטית ‪ -‬שרטוטים בתוכנת "אוטוקאד" ‪ -‬עבור כל‬
‫הנושאים שפורטו לעיל‪.‬‬
‫‪ 00.32‬קביעת מחירי היחידה ותכולתם‬
‫הצעת הקבלן תבוסס על התוכניות המצורפות למכרז זה‪ ,‬אשר חלקן הן בגדר‬
‫‪.1‬‬
‫"תוכניות למכרז"‪ .‬המזמין רואה את הקבלן כבר‪-‬סמכא ומתמצא בעבודות כגון‬
‫אלו‪ ,‬יודע את הנדרש ממנו ויכול להגיש את הצעתו המפורטת גם אם התוכניות‬
‫לא הושלמו עד פרטיהם הסופיים‪.‬‬
‫הקבלן לא יוכל לבוא בטענות מכל סוג שהוא על כי לא היו בידיו כל‬
‫‪.2‬‬
‫התוכניות או כל הפרטים‪.‬‬
‫הקבלן מוזמן להציג בעת מילוי המכרז את כל השאלות והבעיות העומדות בפניו‬
‫ולקבל מענה מהמפקח‪ ,‬אשר יבהיר לו ולכל משתתפי המכרז את כל הנחוץ להכנת‬
‫ההצעה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫הקבלן ייקח בחשבון בעת חישוב מחירי היחידה את כל ההוצאות הכרוכות‬
‫במילוי התנאים לעיל‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר בזאת כי לקח את כל הנ"ל בחשבון בהצעתו‪ ,‬ומחירי היחידה‬
‫משקפים במלואם את ביצוע העבודות בשעות ובמועדים שיתואמו עם המפקח‪.‬‬
‫‪ 00.33‬קבלני משנה‬
‫למפקח תהיה הזכות להחליט אם לקבל את קבלני המשנה שהיציג הקבלן לאישור ‪,‬או לא‬
‫מבלי שיהיה חייב לנמק את החלטתו‪.‬‬
‫במידה ולא אושר קבלן משנה יוחלף תוך מספר ימים בקבלן אחר‪.‬‬
‫‪ 00.35‬אישור חשבונות חלקיים וסופיים‬
‫אישורו של כל חשבון ביניים מותנה בהגשת דפי מדידה‪ ,‬דפי ריכוז כמויות‬
‫א‪.‬‬
‫כלליים‪ ,‬דפי ריכוז כמויות חלקיים‪ ,‬סקיצות‪ ,‬תכניות מסומנות‪ ,‬חישובי כמויות‬
‫וכיו"ב‪ ,‬מדוייקים וסופיים עבור החלק המבוצע עבורו נדרש התשלום‪ ,‬ואשר‬
‫עבורו ניתן עפ"י קביעת המפקח להגיש חישוב כנ"ל‪ .‬החומר הנ"ל יועבר עם הגשת‬
‫החשבון החלקי‪.‬‬
‫חשבון שיוגש שלא בצורה המפורטת לעיל – לא ייבדק ע"י המפקח ויראו אותו‬
‫כאילו לא הוגש‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ב‪.‬‬
‫החשבונות יוגשו בנפרד לכל אחד מחלקי הפרויקט כפי שהופרדו בכתב‬
‫הכמויות והמחירים וזאת לרבות חישובי כמויות ומדידות נפרדות לכל‬
‫אחד מחלקי הפרויקט‪.‬‬
‫המפקח רשאי להתנות את אישורו של כל חשבון ביניים בהגשת לוחות‬
‫זמנים מעודכנים‪.‬‬
‫מודגש מובהר כי בכל מקרה של חילוקי דעות בנוגע לאישור ניתוחי מחיר‬
‫וחשבונות‪ ,‬יהיה נציג האוניברסיטה הפוסק הקובע והאחרון לכל דבר וענין‪.‬‬
‫‪ 00.36‬תביעות‬
‫הקבלן מצהיר כי כל תביעת תשלום בין לפריט ו‪/‬או סעיף ובין למכלול ו‪/‬או לעבודה ככלל‬
‫ולכל הכרוך בה‪ ,‬תוגש תוך ‪ 10‬יום לכל המאוחר מתאריך סיבתה )הוראת שינוי‪ ,‬תכנית‬
‫עידכון תכנית‪ ,‬תנאי חוץ וכו'(‪ .‬כל תביעה שתוגש לאחר התקופה הנ"ל רואים אותה‬
‫ככלולה במחירי העבודות של הקבלן והמזמין רשאי לדחותה אף מבלי להתייחס אליה‬
‫כלל‪.‬‬
‫מבלי לפגוע בכל המצויין בכל מסמכי הגשת ההצעות‪ ,‬רשאי המפקח לדרוש מהקבלן לבצע‬
‫כל הוראת שינוי‪ ,‬גם אם לא סוכמה עליה התמורה ואופן מדידתה‪ ,‬ולקבלן לא תהיה עילה‬
‫לעכוב בצוע שינוי כל שהוא עקב אי השלמת סיכום על התמורה ואופן מדידתה‪ ,‬או אי‬
‫התייחסות המפקח לתביעה כל שהיא בגינה‪.‬‬
‫‪ 00.37‬ציוד וחומרים באתר ‪ -‬רכוש המזמין‬
‫ציוד ישיר ועקיף לבניה ו‪/‬או לביצוע העבודה וכל חומר לביצוע העבודה ו‪/‬או עבודות עזר‪,‬‬
‫רואים בהם מרגע הבאתם לאתר כרכוש המזמין‪ ,‬ואין הקבלן רשאי להוציאם ו‪/‬או‬
‫להשתמש בהם שלא למטרת העבודה נשואת חוזה זה אלא באישור מראש ובכתב של‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪ 00.38‬תכניות‬
‫התכניות נשארות בכל מקרה רכושו של המזמין‪ .‬על הקבלן לשמור במקום העבודה‬
‫מערכת תכניות אחת לפחות מעודכנת ומושלמת‪ ,‬בכל עת‪ ,‬ולסלק מיד כל תכניות‬
‫מבוטלות‪.‬‬
‫‪ 00.40‬אחריות – בדק ותיקונים‬
‫תקופת האחריות )בדק( של הקבלן לגבי עבודותיו תהיה כמפורט להלן‪.‬‬
‫תקופת האחריות תחל מהתאריך הנקוב בדו"ח הקבלה הסופית הנזכרת לעיל‪ .‬תוך‬
‫תקופת האחריות ועד לגמר התקופה‪ ,‬אחראי הקבלן לביצוע תיקוני פגמים שנתגלו‬
‫ונרשמו בפרוטוקול הקבלה הסופית ו‪/‬או לתיקון פגמים שנתגלו תוך כדי תקופת‬
‫האחריות‪.‬‬
‫הפעלת הקבלן לצורך תיקונים תוך כדי תקופת הבדק תיעשה על ידי המזמין או המפקח‪.‬‬
‫בחוזה זה תהיה תקופת האחריות )בדק ותיקונים(‪ ,‬שתי שנים מתאריך הקבלה הסופי‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫א‪.‬‬
‫אם תוך תקופת האחריות יתגלו תקלות‪ ,‬ליקויים ופגמים הטעונים תיקון מידי והקבלן‬
‫פיגר בתיקונם למרות התראה בכתב – רשאי המזמין לבצע תיקונים אלה באמצעות גורם‬
‫כלשהו‪ ,‬כפי שייראה לו‪ ,‬ועל חשבון הקבלן‪ .‬בכל מקרה יבוצעו התיקונים ע"י הקבלן‬
‫במהלך תקופות האחריות בהקדם המרבי‪ ,‬ותוך הפרעה ואי נוחות מינימליים למזמין‪.‬‬
‫‪ 00.41‬קבלה בתום שנת הבדק הראשונה ובתום כל הבדק‬
‫בתום שתי שנים מגמר כל העבודות תיערך קבלה חוזרת‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫בקבלה זו שתיערך ביוזמת המזמין או המפקח ישתתפו– המפקח‪ ,‬נציג המזמין‪,‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הצרכן‪ ,‬המשתמש‪ ,‬האחזקה והקבלן‪ ,‬וגם המתכנן ויועציו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫במידה ויתגלו פגמים הטעונים תיקון‪ ,‬יוצא דו"ח עם רשימת התיקונים‪ .‬לאחר‬
‫השלמת התיקונים על ידי הקבלן תיערך בדיקה נוספת לשם קבלה סופית‬
‫בהשתתפות המפקח ו‪/‬או המזמין והקבלן‪ .‬במידה ולא יהיו הערות נוספות‪ ,‬תוצא‬
‫"תעודת גמר" לתום אחריות הקבלן למבנה‪/‬מערכת‪ .‬רק לאחר הוצאת התעודה‬
‫כנ"ל תשוחרר לקבלן ערבותו לתקופת האחריות כמפורט בחוזה‪.‬‬
‫למען הסר ספק מובהר ומודגש בזאת כי כל התיקונים והפעולות שיבוצעו ע"י‬
‫הקבלן בתקופות הבדק‪ ,‬ייעשו ע"י הקבלן מבלי שהקבלן יהא זכאי לכל תמורה‬
‫עבורן‪.‬‬
‫‪ 00.42‬בוטל‬
‫‪ 00.43‬מדידת הכמויות‪ ,‬מחירים‬
‫הכמויות ימדדו )עפ"י הסדר( בהתאם לכתוב בכתב הכמויות‪ ,‬במפרט המיוחד ובמפרט‬
‫הכללי‪ ,‬ובהעדר הגדרה – עפ"י ת"י ‪ 43‬או כמקובל במקצוע‪ .‬הכמויות הן מקורבות בלבד‪.‬‬
‫העבודה תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודות שנעשו בפועל ובהתאם לחישובי‬
‫הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן וייבדקו ויאושרו על ידי המפקח‪ .‬לא תהיה לקבלן זכות‬
‫לדרוש שינויים במחירי היחידות ו‪/‬או קביעת מחירים חדשים על סמך השינויים בכמויות‬
‫הנ"ל‪ ,‬הן באם יוחלט עליהם במשך העבודה והן אם יתבררו בחשבון הכמויות הסופי‬
‫בגמר העבודה‪.‬‬
‫‪ 00.44‬בקורת העבודות‬
‫הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את הפועלים‪ ,‬הכלים‬
‫א‪.‬‬
‫והמכשירים הדרושים לבחינת העבודות‪ .‬למפקח תהיה תמיד רשות להכנס לאתר‬
‫או למקום העבודה של הקבלן או למקומות עבודה אחרים בהם נעשית עבודה‬
‫בשביל הבנין‪.‬‬
‫יודגש כי הקבלן חייב להעמיד לרשות המפקח אמצעי גישה מקובלים וסבירים‬
‫עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המפקח לכל חלק של העבודה בכל שלב ושלב של‬
‫ביצוע‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים‬
‫לעבודה באתר וכמו"כ יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר להתאמה‬
‫לדרישות בחוזה וכל זה על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון‪ ,‬שינוי או הריסה של עבודה אשר לא בוצעה‬
‫בהתאם לתכניות או להוראותיו‪ .‬הקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח‬
‫תוך תקופה שתקבע ע"י המפקח‪.‬‬
‫המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה‪ ,‬או חלק ממנה‪ ,‬אם לפי דעתו‬
‫אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות‪ ,‬המפרט הטכני או הוראות המפקח‪.‬‬
‫דרישה של המפקח להפסקת עבודה לפי סעיף זה לא תשמש עילה לבקשת הארכה‬
‫של משך הביצוע‪.‬‬
‫המפקח יהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים והעבודה‬
‫ולאופן ביצועה‪.‬‬
‫‪ 00.45‬שמירה באתר – באחריות הקבלן הראשי‪.‬‬
‫‪ 00.46‬אופני מדידה מיוחדים‬
‫כל האמור במסמך ג'‪ 1‬כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד‪,‬‬
‫אלא אם כן צוין במפורש בכ"כ‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ג'‪2‬‬
‫מפרטים מיוחדים‬
‫‪48‬‬
‫מפרט טכני מיוחד לעבודות חיפוי בפנלים ‪U-GLASS‬‬
‫למבנה מעבדות ‪ NIBN‬אוניברסיטת בן גוריון באר שבע‬
‫‪ 12.01‬היקף הפרויקט‬
‫‪12.01.00‬‬
‫אתר הפרויקט הינו מבנה מעבדות שהוא מבנה חדש הנבנה בשטח‬
‫אוניברסיטת בן גוריון באר שבע‬
‫העבודה כוללת חיפוי קומות המבנה בפנלים ‪U-GLASS‬‬
‫‪12.01.01‬‬
‫העבודות מתייחסות לביצוע מושלם ומלא של כל העבודות המופיעות‬
‫בהמשך)מפרט מיוחד‪ ,‬כתב כמויות‪ ,‬תכניות( הכוללות‪:‬‬
‫א‪ .‬הגשת תכנון ומענה טכני לאורך הפרויקט )פרטים עקרוניים‪,‬‬
‫חישובים‬
‫הנדסיים‪ ,‬תכנון מפורט ותוכניות ביצוע(‪.‬‬
‫ב‪ .‬הגשת תיעוד לאישור )יצרנים ספקים סוגי חומרים ונתונים טכניים‬
‫בדיקות‬
‫ועמידה בתקנים(‪.‬‬
‫ג‪ .‬הצגת דוגמאות ודגמים לכל סוגי החומרים ומוצרים וביצוע‬
‫דגמים לכל‬
‫סוגי המוצרים גם בשטח להצגת המראה וגם במעבדה לבדיקת‬
‫עמידות‪.‬‬
‫ד‪ .‬ביצוע מושלם ומלא של כל סוגי העבודות המפורטות לרבות כל‬
‫עבודות‬
‫התשתית האיטום הדרושות להתקנת הפריטים המופיעים במפרט‪.‬‬
‫ה‪ .‬ניקוי מסירה ותחזוקה בשנת הבדק ותקופת האחריות הנקובה‬
‫בחוק‪.‬‬
‫מפרט טכני מיוחד זה מפרט את הדרישות הטכניות בעבודות‬
‫‪12.01.02‬‬
‫אלומיניום חיפוי‬
‫וזיגוג כמופיע בפרטים המצורפים והינו המשך למפרט‪ ,‬כתב הכמויות‬
‫תכניות‬
‫הבניין והפרטים המצורפים‪,‬‬
‫הקבלן מאשר בחתימתו כי קרא את כל ההוראות‪ ,‬המפרטים‬
‫‪12.01.03‬‬
‫הטכניים‬
‫והתוכניות המתייחסות לפרויקט זה ואת החוקים התקנות והתקנים‬
‫הנזכרים‬
‫במפרט והבין אותם במלואם ואין לא הערות לגבי התאמה בין‬
‫מסמכים אלו‪,‬‬
‫מפרט זה והפרטים הסכמתיים המלווים אותו מציגים את הפתרון‬
‫‪12.01.04‬‬
‫הנדרש‪,‬‬
‫הקבלן המציע יציין בהצעתו מיהם ספקי הזכוכית עליהם התבסס‬
‫בהצעתו‪.‬‬
‫‪ 12.01.05‬בוטל‬
‫‪ 12.01.06‬כל העבודות באתר תבוצענה על פי לוח זמנים‪ ,‬בשילוב עם כל העבודות‬
‫‪49‬‬
‫האחרות המתבצעות באתר‪ ,‬על פי הוראות המפקח‪ ,‬אדריכל והיועצים‬
‫בהמשך‬
‫‪12.01.07‬‬
‫חומרי‬
‫להצעתו יגיש הקבלן לוח זמנים לביצוע עבודה זו‪,‬‬
‫כל הפריטים והמוצרים המוצעים במפרט זה כולל באביזרי הפרזול‪,‬‬
‫האיטום‪ ,‬הזיגוג והפחים‪ ,‬יתאמו את ת"י‪ ,‬מפמ"כ או תקן זר במקרים‬
‫בהם אין‬
‫תקן ישראלי‪ ,‬דרישות התקנים ומפרטים אלו הינם דרישות יסוד‬
‫למוצרים‬
‫המוצגים במפרט‪ ,‬בכול מקרה בו נזכרת במפרט דרישה מחמירה יותר‬
‫מהתקנים‬
‫יכלול הקבלן בהצעתו דרישות אלו‪,‬‬
‫רשימת תקנים‪:‬‬
‫ת"י ‪ – 0325‬ציפויים אנודיים על אלומיניום )אילגון(‬
‫ת"י ‪ – 0412‬עומסים במבנים עומסים אופייניים‬
‫ת"י ‪ – 0414‬עומסים אופייניים בבניינים – עומס רוח)תקן החדש(‬
‫ת"י ‪ – 0755‬תגובות בשריפה של חומרי בנייה – שיטת בדיקה וסיווג‬
‫ת"י ‪ – 0918‬ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ויציקות ברזל‬
‫ת"י ‪– 0938‬על חלקיו –לוח זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים‬
‫ת"י ‪ – 1068‬על חלקיו‪ -‬חלונות‬
‫ת"י ‪ – 1099‬על חלקיו –זיגוג בבניינים‬
‫ת"י ‪ – 1042‬מעקים ומסעדים‬
‫ת"י ‪ – 1542‬אטמים גמישים לחלונות ולדלתות‬
‫ת"י ‪ – 1045‬בידוד תרמי של בניינים‬
‫ת"י ‪ – 1568‬קירות מסך – תכן ותפקוד‬
‫ת"י ‪ – 4001‬דלתות אלומיניום‬
‫ת"י ‪ – 4402‬פרופילי אלומיניום‬
‫ת"י ‪ – 4068‬על חלקיו‪ -‬חלונות ותריסים התקנה‬
‫ת"י ‪ – 4402‬פרופילי אלומיניום – גימור הפרופילים‬
‫ת"י ‪ – 1225‬על חלקיו‪ -‬חוקת הפלדה‬
‫מפרט כללי לעבודות אלומיניום‪ ,‬פרק ‪12‬‬
‫כל תקן אחר הדרוש לביצוע מושלם של העבודה גם אם לא הוזכר ברשימה זו‪.‬‬
‫‪ 12.02‬תכניות מפורטות ומסמכים שהקבלן יספק לפני קבלת אישור‬
‫ביצוע העבודות‬
‫תכניות חתכים אופייניים לכל פרטי המבנה המפרטות את סוגי‬
‫‪12.02.01‬‬
‫המערכות סוגי‬
‫האביזרים הפנלים והגימורים‪,‬‬
‫חישובים סטטיים לכל הפריטים על פי תקן תקף או על פי הוראות‬
‫‪12.02.02‬‬
‫היצרן‬
‫בהתאם לתקנים בארץ המוצא‪ ,‬הכל על פי שיקול דעתו של המהנדס‬
‫האחראי‬
‫לשלד המבנה – אינג' צבי המלי‪.‬‬
‫הגשת תעודות בדיקה שנעשו לסוגי מוצרים כאלו במידות דומות‬
‫‪12.02.03‬‬
‫שעומדות‬
‫‪50‬‬
‫בדרישות המפרט והתקנים או בדיקות פיזיות למוצרים שאין להם‬
‫בדיקות‬
‫דוגמאות של פנלים חומרים וגימורם פרזולים חומרי איטום‬
‫‪12.02.04‬‬
‫ואביזרים‬
‫ביצוע דוגמה בקנ"מ ‪ 1:1‬מושלמת במידות כלליות של ‪ 5X5‬מ' כולל‬
‫‪12.02.05‬‬
‫קטעים‬
‫שטוחים קטעים עם פנלים ניצבים וגימורים למראה חזותי עתידי של‬
‫המבנה‬
‫‪ 12.03‬הוראות לביצוע לפני תחילת יצור‪.‬‬
‫תכניות עבודה ויצור כולל בקנ"מ ‪ (Shop drawings) 1:1‬של כל אחד‬
‫‪12.03.01‬‬
‫מהמוצרים המוצעים על ידי הקבלן וכוללים את זיהוי הפרופילים‬
‫הפנלים‬
‫חומרי האיטום פרטי העיגון אופן ההתקנה פרטי חיבור עם המבנה‬
‫כוללים‬
‫פרטי הגימור הנכונים שיסופקו על ידי הקבלנים האחרים בבניין‪,‬‬
‫מדידת הבניין והפתחים לרישום מידות ביצוע מתואמות עם קבלנים‬
‫‪12.03.02‬‬
‫אחרים‬
‫ופרטי החיפויים בתוכניות העבודה‬
‫הקבלן יבדוק בדיקת שטח הל פי תקן קירות מסך ‪1568‬‬
‫‪12.03.03‬‬
‫בוטל‬
‫‪12.03.04‬‬
‫לא יתחיל הקבלן ביצור הפריטים אלא לאחר שקיבל בכתב את‬
‫‪12.03.05‬‬
‫אישור‬
‫האדריכל והיועץ לתוכניות לדוגמאות והדגמים והביא אישורי מעבדה‬
‫פ‬
‫פריטים‪.‬‬
‫אישור התכנון לא יפתור את הקבלן מאחריותו המלאה למוצרים‬
‫‪12.03.06‬‬
‫שמסופקים‬
‫על ידו ולעמידה בדרישות המפרט והתקנים‪,‬‬
‫‪ 12.04‬חומרים‬
‫פרופילי אלומיניום יהיו מסגסוגת באיכות מעולה מתאימה לגימור‬
‫‪12.04.01‬‬
‫הנדרש‬
‫כדוגמת ‪ T5-6063‬הספק יצהיר שלא הוסף חומר ממוחזר בכל שיעור‬
‫שהוא‬
‫הפרופילים יהיו חדשים ללא פגם או ליקוי‬
‫פחי אלומיניום המשולבים בעבודות האלומיניום יהיו מסגסוגת‬
‫‪12.04.02‬‬
‫מתאימה‬
‫לתפקוד הפחים כדוגמת ‪ 34H – 5052‬בעלת חוזק ועמידות אנטי‬
‫קורוזיבית‬
‫גבוה ומתאימה לגימור הנדרש‪ ,‬פחי אלומיניום יהיו בעובי מינימאלי‬
‫של ‪1.5‬‬
‫מ"מ ויתאימו גם לדרישות ההנדסיות בנוסף לדרישות החזותיות‬
‫‪51‬‬
‫‪ 12.04.03‬הפנלים יהיו חלקם הגדול מזכוכית ‪ ACID‬נטולת ברזל– ) ‪LOW‬‬
‫‪ ( IRON ACID GLASS‬מחוסמת ‪( FULLY TEMPERED‬‬
‫וחלקם מזכוכית‬
‫רגילה )‪ (ACID‬ראה גם תאור להלן בפרק תאור הפריטים‪ .‬הקבלן ידאג‬
‫לביצוע של תהליך הרפיה מבוקר )‪ (heat shock‬למניעת שבר ספונטני‬
‫הנובע‬
‫מזיהום של ניקל סולפיד‬
‫פרזול יהיה על פי מפרט ואישור האדריכל והיועץ‪ ,‬אביזרי הפרזול‬
‫‪12.04.03‬‬
‫יהיו‬
‫מאלומיניום בגימור דומה למוצרים בבניין בכל מיקרה בו יוצע אביזר‬
‫שאינו‬
‫מאלומיניום )כולל יציקות המכילות גם חומרים אחרים ( יציג הקבלן‬
‫בדיקות‬
‫שמראות התאמה לעמידות והתאמה לאלומיניום‪ ,‬לא יוצר מגע ישיר‬
‫בין‬
‫מוצרים מאלומיניום למתכות אחרות שטחי מגע אלו יופרדו על ידי‬
‫חיץ‬
‫מחומר פלסטי ‪ ,‬מנגנונים להגבלת‬
‫פתיחה מנגנוני פתיחה גלגלים ומסבים יהיו מחומר בלתי מחליד כגון‬
‫פלב"ם ‪L‬‬
‫‪ 316‬מאוקולון או חומר בלתי מחליד אחר‬
‫פרופילי פלדה יהיו בעובי מינימאלי של ‪ 3‬מ"מ בהתאם לחישוב‬
‫‪12.04.04‬‬
‫ההנדסי העיגון‬
‫למבנה יהיה באמצעות מיתדים וברגים בגודל הנדרש לעמוד בעומס‬
‫השימושי‬
‫ומקדם ביטחון של ‪ 2‬לפחות‬
‫איטום למבנה יעשה על פי המפרט והנחיות יועץ האיטום ויעשה‬
‫‪12.04.05‬‬
‫בחומרים‬
‫ובפרטי הביצוע שיוצעו על ידי הקבלן ויעמדו שנים רבות בתנאים‬
‫ובתנועות‬
‫בבניין‬
‫ברגים וחיבורים יהיו עשויים פלב"ם ‪ L316‬כל החיבורים המכניים או‬
‫‪12.04.06‬‬
‫בין‬
‫ברגים לאומים יעשו על ידי טבילה או מריחה בחומר אטימה ויש‬
‫להסיר את‬
‫יתרת חומר האטימה מבלי לפגום במוצר ובאיטומו)כדוגמת דבק אן‬
‫ארובי‬
‫מתוצרת לוק‪-‬טיט(‬
‫גימור המוצרים יהיה בתהליך מאושר של אילגון או צבע שימנע‬
‫‪12.04.07‬‬
‫השפעות‬
‫קורוזיביות לאורך זמן כל המוצרים יובאו לאתר כשהם מוגנים מפני‬
‫פגיעות‬
‫‪52‬‬
‫מיכניות כימיות וקרינה הכיסוי יישאר לפי הוראות ספק החומר‪,‬‬
‫אילגון יעשה‬
‫בעומק מינימאלי של ‪ 20‬מיקרון לפחות וצביעה על פי המפרט בעובי‬
‫מינימאלי‬
‫של ‪60‬‬
‫מיקרון לצביעה באבקה ו‪ 25‬מיקרון לצבע ‪ PVDF‬הצביעה תעשה‬
‫בשיטות‬
‫ותהליכים וחומרים העומדים בתקנים ובמשך האחריות הנדרשת‪,‬‬
‫ניקוי העבודות באופן יסודי יבוצע במועד שיקבע על ידי המזמין‬
‫‪12.04.08‬‬
‫בסמוך‬
‫למסירת הבניין והוא חלק בלתי ניפרד מהעבודה במהלך הניקוי גם‬
‫‪12.04.09‬‬
‫ימשחו‬
‫החלקים הנעים בחומר סיכה‬
‫‪ 12.05‬בדיקות שטח‬
‫עם סיום העבודות ימציא הקבלן אישורי מעבדה מוסמכת לעמידות‬
‫‪12.05.01‬‬
‫הפריטים‬
‫בדיקת שדה )‪(FIELD CHECK OF METAL CURTAIN WALL‬‬
‫‪ 12.06‬מעקים ומסעדים‬
‫בוטל‬
‫‪ 12.07‬מידות וכמויות‬
‫הכמויות ימדדו בהתאם לסעיפי כתב הכמויות ‪,‬אופני המדידה‬
‫‪12.07.01‬‬
‫המפורטים‬
‫במפרט טכני‪ ,‬ובהעדרם בהתאם לת"י ‪ 1861‬על חלקיו השונים‬
‫הכמויות הן‬
‫מקורבות בלבד‪.‬‬
‫הזכות לשנות את הכמויות בכל סעיף או לבטל סעיפים בכללם נתונה‬
‫‪12.07.02‬‬
‫בידי‬
‫המזמין‪ ,‬בפועל העבודה תשולם לפי מדידות סופיות של העבודות‬
‫שנעשו‬
‫בפועל ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויבדקו על ידי‬
‫הפיקוח‪.‬‬
‫לא יחול שינוי במחיר יחידה באים שיטחה השתנה בשיעור שאינו‬
‫‪12.07.03‬‬
‫עולה על‬
‫‪ 5%‬מחד ובלבד ששיטחה יהיה קטן מ ‪ 5‬מ"ר‪ ,‬גדל או קטן שטח הפריט‬
‫בשיעור שעולה על השיעור הנ"ל יעודכן המחיר באופן יחסי של השינוי‬
‫בשטח‬
‫הפריט‬
‫לא יחול כל שינוי במחירים הנקובים על ידי הקבלן בכתב הכמויות‬
‫‪12.07.04‬‬
‫בגין שינוי‬
‫בכמויות או ביטול סעיפים‬
‫‪53‬‬
‫מחירי היחידה הנקובים על ידי הקבלן כוללים את כל הדרוש לביצוע‬
‫‪12.07.05‬‬
‫מושלם‬
‫בהתאם לתוכניות והמפרט המצורפים לחוזה וכוללים בין היתר גם‬
‫את‬
‫העבודות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬את כל אמצעי ההרמה פיגומים עלויות ואמצעי שינוע חומרי‬
‫האריזה כלי‬
‫עבודה אחסנה מדידות כל העזרים הדרושים לביצוע‪ ,‬הוצאות‬
‫ביטוח תשלום מיסים העלויות הישירות והעקיפות‪ ,‬והרווח בגין‬
‫ביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪ .2‬עלות ההגנה על המוצרים מפני לכלוך אבק פגיעות מכניות מזג‬
‫האוויר וניקוי סופי של כל המוצרים‪.‬‬
‫‪ .3‬עלויות מילוי דרישות הבטיחות ובדיקתם והעסקת יועצים‬
‫ומנהלים בהתאם לדרישות‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון נזקים וטיפול בתקופת הבדק או תקופת האחריות‪.‬‬
‫‪ .5‬איטום מושלם כולל בדיקות שדה ובדיקות מעבדה ככל שיידרש‪.‬‬
‫‪ .6‬ביצוע דגמים ודוגמאות ככל שיידרש ותיקונם עד לאישור מושלם‬
‫של האדריכל והיועץ‪.‬‬
‫‪ .7‬תכנון מפורט חישובים מדידות וליווי טכני‪.‬‬
‫‪ .8‬מיסים אגרות והיטלים החלים על המוצר או מרכיביו כולל‬
‫מוצרים מיובאים‪ ,‬חוץ ממס ערך מוסף‪.‬‬
‫‪ .9‬כל האביזרים הנדרשים על פי הוראות הספקים‪.‬‬
‫‪ .10‬כל העוגנים אביזרי החיבור הנדרשים לחיבור ופעולה נכונה של‬
‫המערכות‪.‬‬
‫‪ .11‬ניקיון האתר מכל פסולת של הקבלן ופינוי למקום המיועד לכך‬
‫על ידי הרשות המקומית‪.‬‬
‫‪ .12‬ניקוי כל העבודות לשביעות רצון המזמין‬
‫‪ .13‬סט תכניות עדות )‪ (AS MADE‬של כל המוצרים כולל קטלוגים‬
‫ופרטים של ספקים אביזרים סוגי זכוכית וגימורים‪ ,‬מידות‬
‫שמשות בהזמנה ומיפוי היחידות ‪.‬‬
‫‪ .14‬תעודות אחריות של מוצרים שסופקו לפרויקט זה ותעודות‬
‫בדיקה‬
‫‪ .15‬מערך אחזקה כולל חלקי חילוף שישמרו עבור הפרויקט לפחות‬
‫ל‪ 10-‬שנים מתום שנת הבדק‬
‫‪ .16‬חומרים שידרשו למזמין לצורך אחזקה וטיפול במבנה כולל ‪5‬‬
‫פנלים זכוכית מתאימים למלאי החלפה‪ ,‬אשר ימסרו למזמין‬
‫בתום תקופת האחריות‪.‬‬
‫‪ .17‬מימון הוצאות נלוות ביטוחים ורווח‪.‬‬
‫‪12.07.06‬‬
‫– שיטות מדידה לפריטים‪:‬‬
‫א‪ .‬כללי – הפריטים ימדדו בהתאם לכתב הכמויות כשהם מושלמים‬
‫במקומם וכולל כל עבודות החיזוק וההתקנה שלהם ואת כל‬
‫האמור לעיל בסעיף ‪ , 12.07.05‬לשביעות רצון האדריכל והיועץ‪.‬‬
‫ב‪ .‬חיפוי מישורי רציף לחזיתות – בגובה אחיד של כ ‪ 450‬ס"מ‪ ,‬ימדד‬
‫במ"ר של פני חזיתות הבניין המחופות בו‪ .‬המחיר כולל בן היתר‬
‫‪54‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫גם את כל אלמנטי התליה והחיזוק‪ ,‬איטום וחיזוק שפת הזכוכית‬
‫הניצבת‪ ,‬יצירת פינות כמפורט וכל המופיע במפרטים ובפרטים‪.‬‬
‫אלמנטים ניצבים לחזית – בגובה אחיד כנ"ל‪ ,‬ימדדו במ"ר של פני‬
‫האלמנטים מזכוכית )רוחב כ ‪ 26‬ס"מ(‪ .‬המחיר כולל כנ"ל את כל‬
‫המצוין לעיל וכולל גם חיזוקים זיזיים מיוחדים כמוגדר בפירטי‬
‫הביצוע‪.‬‬
‫פלשונג עליון מפח אלומיניום – ימדד במ"א‪ ,‬על פי פרט בגיליון‬
‫‪ 006‬או ‪. 009‬‬
‫סגירה תחתונה אופקית נמשכת – תמדד כנ"ל מ"א‪ ,‬על פי פרט‬
‫בגיליון ‪ 002‬או ‪ , 007‬כולל בן היתר את הפח הסוגר את חלל‬
‫התקרה ואת איטומו כמוגדר‪ ,‬כולל פתחים לניקוז‪.‬‬
‫דלת שרות להכנסת ציוד בחזית – תמדד קומפלט כתוספת‬
‫לחיפוי המישורי‪ .‬המחיר כולל את כל אלמנטי הפלדה ליצירת‬
‫הדלת‪ ,‬הצירים‪ ,‬הבריחים‪ ,‬כבל הריסון החיזוקים והפחים‬
‫הסוגרים‪ ,‬הכל על פי הפרטים בגיליונות ‪. 010-015‬‬
‫‪55‬‬
‫‪12.08‬‬
‫הפריטים‬
‫דגשים מיוחדים לפרויקט זה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫מובהר ומודגש לקבלנים כי נושאי האיכות העבודה כולל שימת דגש על פרטים‬
‫חומרים תכניות וחישובים דוגמאות ודגמים הם אבן יסוד בעבודה זו והמזמין לא‬
‫יתפשר בנושאי איכות ולכן על הקבלן להתחשב בעלויות ולוחות הזמנים הנדרשים‬
‫מודגש בזה את חשיבות הגשת ‪ SHOP DRAWINGS‬מפורטים עד רמת הפרטים‬
‫הקטנים ביותר של ביצוע העבודות בכלל זה ומבלי לגרוע מהפרטים שחייבים להיות‬
‫מפורטים‪ ,‬ברגים תפרים ריתוכים חומרי חיבור והדבקה חומרי עזר מידות ומרחקי‬
‫מופע‬
‫תכניות מפורטות ‪ SHOP DRAWINGS‬יוגשו לאישור האדריכל והיועץ מיד עם‬
‫השלמתם לכל פריט ולא כחבילה אחת לכל הפרויקט על מנת לחסוך בזמני בדיקה מתן‬
‫הערות ויישום ההערות ‪.‬תכניות שלא יוגשו ברמה מתאימה יוחזרו לקבלן להשלמת‬
‫התכנון‬
‫הקבלנים מתבקשים לקרוא היטב את המפרטים התוכניות הפרטים והחוזה ושאר‬
‫המסמכים ולבדוק היטב שכל המופיע נכלל בהצעתו‪ ,‬לא יוכרו דרישות ובקשות‬
‫הנובעים מהעדר אינפורמציה‪ ,‬הקבלן הנבחר יידרש למלא באופן מושלם ברמה גבוה‬
‫את הנדרש ככתבו ולשונו‬
‫מודגש בזה כי קימת חשיבות רבה לצוות הניהולי של הפרויקט לנוכח האיכויות‬
‫הנדרשות והמורכבות הטכנית של הפרויקט שבו רוב הפריטים אינם פריטים‬
‫סטנדרטים ‪.‬‬
‫מובהר בזה כי האלמנטים המוגדרים במפרט בפרטים הינם נתונים חד ערכיים על‬
‫הקבלנים לתמחר את האלמנטים שהוגדרו בכתב הכמויות הפרטים והמפרטים‪,‬‬
‫במידה והקבלן יבקש להציע אלמנט‪ /‬אביזר אשר לדעתו הנו שווה ערך תיבדק הצעתו‬
‫על ידי המזמין האדריכל והיועצים ובמידה והאלמנט לא יהיה נחות איכותית וכספית‬
‫או במראה ניתן יהיה לשקול אותו כ"שווה ערך"‪ ,‬אך אם האלמנט לא יאושר מכל‬
‫סיבה שהיא הרי שזכות המזמין תהיה תמיד לדרוש את שהוגדר במפרט‪.‬‬
‫‪ .7‬החישוב ליציבות וסיבולת החיפוי יתבסס על הנתונים הבאים‪:‬‬
‫‪ .a‬עומס רוח בלחיצה – ‪Wle=90 Kg\m2‬‬
‫‪ .b‬עומס רוח ביניקה – ‪Wle=120 Kg\m2‬‬
‫‪ 12.09‬חיפוי חיצוני של הבניין בפנלים זכוכית מסוג‬
‫‪U-GLASS‬‬
‫כל חזיתות הבניין בקומות הטיפוסיות יחופו בפנלים מזכוכית מכופפת ‪ U- GLASS‬כדוגמת‬
‫אחד מהטיפוסים כמופיע בכתב הכמויות‪,‬‬
‫תוצרת חברת "פינקלטון" )נציג בארץ לסריויטרז איל ‪,(052-4538881‬‬
‫‪ K25/60/7 Opal T-H OW (262mm width),‬שהוא מסוג ‪ MICRO LOW IRON‬ו ‪K25/60/7‬‬
‫‪MICRO Opal T-H OW (262mm width),‬‬
‫או תוצרת חברת "למברט" )נציג בארץ וינקס ‪,(09-9546220‬‬
‫ו ‪SOLAR, 260/60/7‬‬
‫מסוג ‪, SOLAR, SUNBLASTED260/60/7LOW IRON,‬‬
‫‪SUNBLASTED‬‬
‫בגוון אסיד מחוסם טיפול טרמי לניעת שבר ספונטני )‪,(HEAT SOAK TEST‬‬
‫או תוצרת חברת ‪" ZIBO PAN EUROPE INTERNATIONAL" TRADING CO., LTD‬‬
‫)נציג בארץ משה מרכזי ‪,(054-5611115‬‬
‫‪ SUNBLASTED 7mm*60mm*260‬מחוסם בגוון ‪, ACID‬‬
‫ליצירת מעטפת חיצונית שתשתרע בכל היקף המבנה לגובה כולל של כ‪ 1350-‬ס"מ ותחפה גם את‬
‫‪56‬‬
‫האזורים של חזיתות חדרי המעבדות וגם את קירות הבטון בשטח כולל של כ ‪ 2,300‬מ"ר חזית‪.‬‬
‫פרופילי הזכוכית יקבעו אל תוך מסילות מפרופילי אלומיניום שיעוגנו אל רצפות הבטון של‬
‫המבנה בעזרת קונסטרוקציית פלדה‪,‬‬
‫פרופילי הזכוכית יותקנו בשני אופנים בתוך המסילות‪ :‬כשהם מקבילים למעטפת‬
‫המבנה‪ ,‬או בתוך סנדל העשוי מפרופיל המסילה בניצב למעטפת המבנה‪.‬‬
‫העבודה כוללת גם את כל האביזרים שידרשו להתקנת פרופילי הזכוכית במקומם ואת האיטום‬
‫בסיליקון ניטרלי‪.‬‬
‫העבודה כוללת בנוסף את כל קונסטרוקצית פלדה הנדרשת כולל פרופיל דקורטיבי תחתון שעשוי‬
‫מ"אלוקובונד" ליצירת קורה כדוגמת‪UNP 350-‬וכן את ביצוע כל העבודות כמופיע בתכניות‪.‬‬
‫בקיר ישולבו דלתות הכנסת ציוד בנויות ממסגרת פלדה שאליה מחוברים פרופילי‬
‫האלומיניום ופרופילי הזכוכית כולל ההדבקות המבניות‪.‬‬
‫הדלתות יכללו גם מערכת נעילה עם בריחים לכל כנף וכן כבל ריסון להחזקת הכנף פתוחה בזווית‬
‫של ‪ 90‬מעלות וכן אמצעי משיכה לסגירת הכנפיים בתום השימוש‬
‫‪57‬‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ד'‬
‫כתב הכמויות‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ה'‬
‫רשימת תוכניות‬
‫רשימת מערכת התכניות ‪ -‬למכרז‬
‫שם תוכניות‬
‫מס"ד מס' תוכנית‬
‫קנ"מ‬
‫תאריך עדכון‬
‫מס' מהדורה‬
‫שם קובץ ‪PDF‬‬
‫שם קובץ ‪PLT‬‬
‫‪1‬‬
‫‪PL-11‬‬
‫תוכנית קומת כניסה ‪ -‬מפלס ‪0.00‬‬
‫‪1--100‬‬
‫‪25.10.2012‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪SC-10‬‬
‫חתכים ‪1-1‬‬
‫‪2-2‬‬
‫‪1--100‬‬
‫‪25.10.2012‬‬
‫‪3‬‬
‫‪150_SC-10-A0.1-100‬‬
‫‪150_T__NIBN150__Architectural_SEC-ELEV_SC-10 A0‬‬
‫‪090_PL-294.90-( 0.00)-A0.1-100‬‬
‫‪090_PL-294.90-( 0.00)-A0.1-100‬‬
‫‪3‬‬
‫‪SC-11‬‬
‫חתכים ‪4-4 3-3‬‬
‫‪1--100‬‬
‫‪25.10.2012‬‬
‫‪3‬‬
‫‪160_SC-11-A0.1-100‬‬
‫‪160_T__NIBN_Architectural_SEC-ELEV_SC-11 A0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪SC-12‬‬
‫חתכים ‪6-6 5-5‬‬
‫‪1--100‬‬
‫‪25.10.2012‬‬
‫‪3‬‬
‫‪170_SC-12-A0.1-100‬‬
‫‪170_SC-12 A0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪EL-10‬‬
‫חזית צפונית חזית דרומית‬
‫‪1--100‬‬
‫‪25.10.2012‬‬
‫‪4‬‬
‫‪180_EL-10-El-10_A0.1-100‬‬
‫‪180_EL-10 El-10_A0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪190_EL-11 El-11_A0‬‬
‫‪EL-11‬‬
‫חזית מזרחית חזית מערבית‬
‫‪1--100‬‬
‫‪25.10.2012‬‬
‫‪4‬‬
‫‪190_EL-11-El-11_A0.1-100‬‬
‫‪7‬‬
‫‪EL-12‬‬
‫חזית ללא חיפוי פנלים ‪U-GLASS‬‬
‫‪1--100‬‬
‫‪25.10.2012‬‬
‫‪3‬‬
‫‪200_EL-12 A0‬‬
‫‪200_EL-12-A0.1-100-curtain wall‬‬
‫‪8‬‬
‫‪PL-51‬‬
‫תכנית קומת כניסה ‪0 -‬‬
‫‪1--50‬‬
‫‪25.10.2013‬‬
‫‪2‬‬
‫‪24_T_NIBN_Architectural_PLANS_PLANS-50_PL50-294.90-( 0.00) A0‬‬
‫‪24_PL50-294.90-( 0.00)-A0.1-50‬‬
‫‪9‬‬
‫‪PL-51a‬‬
‫תכנית קומת גלריה‪ ,M -‬מפלס ‪1--50 2.75 ,+2.375‬‬
‫‪25.10.2012‬‬
‫‪3‬‬
‫‪25_T__NIBN_Architectural_PLANS_PLANS-50_PL50-297.65-( 2.75) A0‬‬
‫‪25_PL50-297.65-( 2.75)-A0.1-50‬‬
‫‪10‬‬
‫‪PL-52‬‬
‫תכנית קומה ‪ ,1‬מפלס ‪+5.50‬‬
‫‪1--50‬‬
‫‪25.10.2012‬‬
‫‪5‬‬
‫(‪26_PL50-300.40-( 26_PL50-300.40-‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5.50)-A0.1-50‬‬
‫‪11‬‬
‫‪PL-53‬‬
‫תכנית קומה ‪ ,2‬מפלס ‪+9.50‬‬
‫‪1--50‬‬
‫‪25.10.2012‬‬
‫‪5‬‬
‫(‪27_PL50-304.40-( 27_PL50-304.40-‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9.50)-A0.1-50‬‬
‫‪12‬‬
‫‪PL-54‬‬
‫תכנית קומה ‪ ,3‬מפלס ‪+13.50‬‬
‫‪1--50‬‬
‫‪25.10.2012‬‬
‫‪5‬‬
‫‪28_PL50-308.40-(13‬‬
‫‪28_PL50-308.40-(13.50)-A0.1-50‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ PL-55 ROOF‬תכנית קומת גג‪ ,‬מפלס ‪+17.47‬‬
‫‪1--50‬‬
‫‪25.10.2012‬‬
‫‪4‬‬
‫‪29_T__NIBN_Architectural_PLANS_PLANS-50_PL50-312.30-(17.40) A0‬‬
‫‪29_PL50-312.30-(17.40)-A0.1-50‬‬
‫‪25.10.2012 1--25,1--5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪14‬‬
‫‪M--03‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ 168-000-000‬דף פתיחה‬
‫***‬
‫‪16‬‬
‫‪ 168-000-001‬דף סימנים ‪ -‬כללי‬
‫***‬
‫חתכי מבנה קירות מעטפת‬
‫‪17‬‬
‫‪ 168-000-002‬רשימת תכולת החוברת‬
‫‪18‬‬
‫‪ 168-001-001‬פריט חזית דרומית‬
‫‪1--100‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ 168-001-002‬פריט חזית מזרחית‬
‫‪1--100‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ 168-200-001‬פרטים‬
‫‪1--2.5‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ 168-200-002‬פרטים‬
‫‪1--2.5‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ 168-200-003‬פרטים‬
‫‪1--2.5‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ 168-200-004‬פרטים‬
‫‪1--2.5‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ 168-200-005‬פרטים‬
‫‪1--2.5‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ 168-200-006‬פרטים‬
‫‪1--2.5‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ 168-200-007‬פרטים‬
‫‪1--2.5‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ 168-200-008‬פרטים‬
‫‪1--2.5‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ 168-200-009‬פרטים‬
‫‪1--2.5‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ 168-200-010‬פרטים‬
‫‪1--2.5‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 168-200-011‬פרטים‬
‫‪1--2.5‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ 168-200-012‬פרטים‬
‫‪1--2.5‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ 168-200-013‬פרטים‬
‫‪1--2.5‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ 168-200-014‬פרטים‬
‫‪1--2.5‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪34‬‬
‫‪ 168-200-015‬פרטים‬
‫‪1--2.5‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ 168-200-016‬פרטים‬
‫‪1--2.5‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ 168-200-017‬פרטים‬
‫‪1--2.5‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫‪430_M-01-02-03-A0.M03‬‬
‫‪430_T__NIBN_Architectural_envelope details_M-03 A0‬‬
‫***‬
‫חוברת פרטים‬
‫וכן תוכניות אשר תתווספנה במידה ותתווספנה לצורך הסברה ו‪/‬או השלמה ולצורך שינויים אשר המתכנן או‬
‫המפקח רשאים להורות על ביצועם‪ .‬אין הכרח כי כל התוכניות ברשימה תצורפנה למסמכי המכרז‪.‬‬
‫____________‬
‫חתימת המציע‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ו'‬
‫הוראות הממונה על הביטחון‬
‫‪ +‬הוראות הממונה על הבטיחות‪.‬‬
‫____________‬
‫חתימת המציע‬
‫עודכן בתאריך‬
‫פרטי הקבלן‪:‬‬
‫שם משפחה ‪ +‬פרטי‬
‫טלפונים‪:‬‬
‫חברה‬
‫שם חברה‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫פקס‬
‫סלולרי‬
‫תקופת העסקה‬
‫עד תאריך‬
‫מתאריך‬
‫כתובת החברה‬
‫התחייבות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הנני מתחייב להישמע להוראות מאבטח של מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן גוריון כל עוד אני‬
‫נמצא בשטח האוניברסיטה ו‪/‬או מבצע עבודה עבורה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הנני מתחייב לא להעסיק פועלים מהשטחים‪.‬‬
‫הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הגבלות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫לא יונפקו אישורי כניסה לקמפוס אלא על פי המפורט מטה ובאישור מחלקת הביטחון ובתנאי שיחנו תוך‬
‫אתר הבניה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫עד ארבעה אישורי כניסה לניהול הפרויקט‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עד ארבעה אישורי כניסה לקבלן הראשי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תקופת האישורים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי הצורך‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימת הקבלן על נספח זה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקה ו‪/‬או העמסת הציוד בלבד‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תו חנייה לחניית מרכז הספורט‪ .‬תוקף התו לשנה בלבד‪ .‬עלות התו‬
‫האוניברסיטה‪.‬‬
‫להחלטת‬
‫בהתאם‬
‫לשינוי‬
‫וצפויה‬
‫השנה‬
‫בתחילת‬
‫תפורסם‬
‫‪.₪‬‬
‫‪ . ₪‬עלות חנייה יומית היא‬
‫נכון למועד זה עלות התו השנתי היא‬
‫חתימת הקבלן‪:‬‬
‫‪ .‬תאריך‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫מחלקת הביטחון‬
‫לשימוש פנימי – העתק של מסמך זה ישלח למחלקת הביטחון בפקס ‪.2911‬‬
‫____________‬
‫חתימת המציע‬
‫הוראות בטיחות לקבלני בניה‬
‫על הקבלן הזוכה במכרז למלא את כל דרישות פקודת הבטיחות בעבודה‪ ,‬חוק ארגון פיקוח על העבודה‪,‬‬
‫ותקנותיהם‪ ,‬לרבות דרישות של תקנות על בטיחות בעבודה )עבודות בניה‪ ,‬התשמ"ח‪.(1988-‬‬
‫על הקבלן‪:‬‬
‫‪ .1‬לפני קבלת שטח אתר הבניה לרשותו‪ ,‬יש לקבל אישור מכל הגורמים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה‪ ,‬על‬
‫העדר קווי חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬תקשורת וכיוב' בשטח האתר‪ .‬האישור ינתן בכתב על גבי מפת האתר‪.‬‬
‫המפה המאושרת ע"י כל הגורמים תמסר למחלקת הבטיחות לפני וכתנאי הכרחי לפתיחת אתר הבניה‪.‬‬
‫‪ .2‬על הקבלן למנות מנהל עבודה ולהעביר למשרד העבודה בקשה למינוי והודעה על פתיחת אתר הבניה‪,‬‬
‫במידה ובאותו אתר יהיו יותר מקבלן ראשי אחד‪ ,‬על הקבלן הזוכה‪ ,‬אשר נבחר כקבלן הראשי מטעם‬
‫האוניברסיטה‪ ,‬לצרף להודעה על מינוי מנהל עבודה מכתב על כך שהוא מקבל על עצמו את האחריות‬
‫הכוללת לביצוע תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(‪ .‬עותקים של המכתבים ושל המפה ימסרו‬
‫למחלקת הבטיחות‪.‬‬
‫‪ .3‬עם קבלת המסמכים‪ ,‬מחלקת הבטיחות תאשר מסירת השטח של האתר העתידי לרשותו של הקבלן‬
‫הראשי‪ ,‬בתנאים שנמצאו לנכון לכל פרויקט בנפרד‪.‬‬
‫‪ .4‬לאחר קבלת השטח לרשותו‪ ,‬על הקבלן להתקין גדר היקפית בגובה ‪ 2‬מ' לפחות‪ ,‬עם שער אחד לפחות‬
‫סביב האתר‪ .‬כמו כן‪ ,‬על הקבלן לשלט אתר בשלט כמפורט בתקנות החוק‪ ,‬בחוזה ובמפרט‪.‬‬
‫‪ .5‬הנהלת האוניברסיטה רואה באתר זה כ‪-‬אקס טריטוריה‪.‬‬
‫‪ .6‬יש להסיר את הגדר רק לאחר גמר פעולות הבניה ומסירת המבנה לאוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ .7‬במידה והקבלן הראשי‪ ,‬או אחד מקבלני המשנה‪ ,‬יצטרכו לבצע פעולה הקשורה לאתר‪ ,‬אבל הביצוע‬
‫ידרוש עבודות מחוץ לגדר‪ ,‬יש לקבל אישור ממחלקת הבטיחות לביצוע כל פעולה בנפרד‪.‬‬
‫‪ .8‬הקבלן אחראי על מניעת כניסתם של אנשים שאינם מורשים להכנס לאתר מטעמו או מטעם‬
‫האוניברסיטה‪.‬‬
‫____________‬
‫חתימת המציע‬
‫הוראות בטיחות לקבלני חוץ‬
‫מבוא‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫דרישות הבטיחות המובאות להלן מחייבות את הקבלן‪ ,‬עובדיו ואת קבלני המשנה שלו‪ ,‬וכן את ספקיו‬
‫המבצעים את העבודה באתר כל עוד העבודה לא נמסרה למזמין לשביעות רצונו‪.‬‬
‫דרישות בטיחות אלו מתייחסות לעובדים‪ ,‬לשיטות עבודה ודרכי ביצועה‪ ,‬לציוד העבודה ולחומרים‪ ,‬כולל‬
‫פסולת‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫דרישות בטיחות הנ"ל הינן בנוסף להוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודות בניה והקבלן‬
‫יבטיח קיום תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(; עובדי הקבלן ימלאו אחרי הוראות החוקים‬
‫והתקנות בקפדנות מוחלטת‪.‬‬
‫הקבלן ירשם במשרד העבודה ‪ -‬מחלקת הפיקוח על העבודה כמבצע עבודות בניה‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫כל העבודות תבוצענה בפיקוחו הישיר של מנהל עבודה בעל נסיון רב שימצא במקום העבודה במשך כל‬
‫‪.3‬‬
‫זמן ביצוע העבודה‪ ,‬שמו‪ ,‬כתובתו ומס' הטלפון ירשמו על שלט נראה לעין במקום העבודה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אין להשאיר בגמר יום עבודה סולמות עומדים‪ .‬הקבלן או ב"כ יבטיח את השכבתם במקום נעול‪ ,‬או‬
‫נעילתם בשרשרת ומנעול‪ ,‬או שיגדר את הגישה אליהם‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הקבלן ידאג לאחסנת כל החומרים הרחק ממעברים ולסידורם הבטוח אשר ימנע את התמוטטות‬
‫ערימותיהם וגידורם למניעת גישה אליהם‪.‬‬
‫אין לנסר לוחות וצינורות אסבסט בשטחי האוניברסיטה!‬
‫עבודות חפירה‪:‬‬
‫הקבלן יתקין גידור מסביב ומעברים מגודרים מעל לתעלות וחפירות בצורה שתמנע נפילה אל תוך התעלה‬
‫‪.6‬‬
‫והחפירה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הקבלן יציג שלטי אזהרה מתאימים סביב לחפירות וליד מעברים וגידורים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הקבלן יבטיח את מניעת התמוטטותן של החפירות ע"י דיפון מתאים‪.‬‬
‫הדיפון יעשה בכל החפירות שעומקן עולה על ‪ 1.20‬מטר‪ .‬עשית הדיפון הינה חובה מוחלטת‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הקבלן ינקוט באמצעים מתאימים לתמיכת המבנים שליד החפירות‪ ,‬באם קיימת לגביהם סכנת‬
‫התמוטטות‪.‬‬
‫____________‬
‫חתימת המציע‬
‫‪.10‬‬
‫מנהל העבודה יבדוק כל בוקר‪ ,‬לפני התחלת העבודה או הלימודים )מה שקודם( את יציבות החפירות‪,‬‬
‫הגידורים והמעברים וידאג לתיקון מידי לכל הליקויים שיתגלו‪ .‬מנהל העבודה יחזור ויבדוק את הנ"ל‬
‫באם תחול הפסקה בעבודה במשך היום‪ ,‬מסיבת מזג האוויר‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫באם חלה הפסקה בעבודה תיערך בדיקה שבועית )או פחות( למצב החפירות‪ ,‬ע"י הקבלן‪ .‬תוצאות‬
‫הבדיקות והתיקונים שנערכו ירשמו בפנקס העבודה כחוק‪.‬‬
‫עבודות פיצוצים‪:‬‬
‫השימוש בחומרי נפץ אסור בהחלט בשעות הלימודים‪ ,‬או בזמן שעובדי האוניברסיטה המדעיים והטכניים‬
‫‪.12‬‬
‫נמצאים במבנים המרוחקים פחות מ‪ 100-‬מ' ממקום הפיצוץ‪ .‬המועד המדויק לעריכת הפיצוצים יקבע‬
‫בתאום עם הנהלת המוסד‪ ,‬ב"כ מחלקת אחזקה‪ ,‬מח' הביטחון‪ ,‬יח' הבטיחות ודווח על כך ירשם בכתב‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫השימוש בחומרי נפץ יעשה בפיקוחו ובנוכחותו של "הממונה על פיצוצים" שאושר לשם כך ע"י משרד‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫חומרי נפץ יובאו למקום בארגזים מאושרים ע"י משרד העבודה קרוב לשעת הפיצוץ ויוחזקו במקום‬
‫מיוחד‪ ,‬מרוחק ממעבר בני אדם‪ .‬הארגזים יהיו נעולים ותחת שמירה מתמדת‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫אין לאחסן כל חומרי נפץ באתר‪ ,‬יש להביא אליו רק את הכמויות הדרושות לאותו יום עצמו‪ .‬בתום יום‬
‫העבודה יועברו עודפי חומרי הנפץ למקום שאושר לשם כך ע"י משרד העבודה‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫הקבלן או ב"כ יבטיח את כיסויים של חורי טעינת חומרי הנפץ כך‪ ,‬כי ימנעו העפת אבנים בזמן הפיצוץ‬
‫במידה היכולה לסכן אדם או רכוש‪.‬‬
‫מכונות וציוד מבני אחר‬
‫‪.17‬‬
‫הקבלן יבטיח גידור מתאים של כל חלק מסוכן של המכונה‪ ,‬המתקן והכלי‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫הקבלן יבטיח כי לכל כלי טעון בדיקה של בודק מוסמך תהיה תעודה מתאימה בעלת תוקף‪ ,‬שתוחזק‬
‫בשטח העבודה‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫הקבלן ימנע העברת כלי הרמה עם זרועות מעל לשטחים בלתי מגודרים דרכם עלולים בני אדם לעבור או‬
‫להימצא‪.‬‬
‫הקבלן ידאג לפירוק כל החוטים נושאי זרם חשמל שבתוך‪ ,‬מעל ומתחת לשטח העבודה‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.21‬‬
‫הקבלן יבטיח את נעילתם של הכלים בצורה שתמנע אפשרות הפעלתם ע"י אדם בלתי מוסמך לכך‪.‬‬
‫השארתם אחרי שעות העבודה ובהפסקות במצב אשר אינו עלול לסכן עובדים ועוברים‪.‬‬
‫____________‬
‫חתימת המציע‬
‫‪.22‬‬
‫השימוש בעגורנים יעשה רק תחת השגחתו של מנהל עבודה מנוסה ועל ידי מפעילים מנוסים ומאושרים‬
‫ע"י משרד העבודה‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫הקבלן יבטיח כי מסילות העגורנים תהיינה יציבות ומאוזנות על מנת למנוע שקיעות ונטיות של העגורן‪.‬‬
‫המסילות תונחנה על פני אדמה " טבעית" ויציבה והן תגודרנה בפני התקרבות זרים‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫העבודה בעגורן תופסק בזמן סערת רוחות העלולה לסכן את יציבות העגורן‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫בעת הפסקת העבודה )מסיבת מזג אויר‪ ,‬או תום יום העבודה( יוצב העגורן במקום בטוח ויעוגן בצורה‬
‫שתמנע את התמוטטותו ואת הזזתו‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫הקבלן יבטיח כי כבלי החשמל המובילים זרם לעגורן יובטחו מפני פגיעה "מכנית" מגופים עוברים‪,‬‬
‫נופלים‪ ,‬בולטים וכו'‪.‬‬
‫‪.27‬‬
‫מפסיקי הזרם של העגורן וכן התקעים והשקעים יהיו סגורים בארונות מיוחדים‬
‫עבודות הריסה‪:‬‬
‫‪.28‬‬
‫כל עבודות ההריסה תבוצענה רק תחת השגחתו הישירה והרצופה של מנהל עבודה המנוסה היטב‬
‫בעבודות מסוג זה‪.‬‬
‫‪.29‬‬
‫שום עבודת הריסה לא תיעשה בזמן הלימודים או העבודה במוסד‪ ,‬אלא אם גודרו שטחי ההריסה ע"י‬
‫גידורים בגובה מתאים שימנעו נפילה של חלק מההריסה מעבר לשטח המגודר‪.‬‬
‫‪.30‬‬
‫הקבלן יבטיח את המבנים או חלקיהם העומדים להריסה נגד התמוטטות לפני‪ ,‬בזמן ואחרי ביצוע‬
‫ההריסה‪.‬‬
‫‪.31‬‬
‫הקבלן יוודא באמצעות מחלקת האחזקה ובכתב כי כל חוטי החשמל במבנים העומדים להריסה ינותקו‬
‫לפני התחלת פעולות ההריסה וכן ינותקו כנ"ל כל צינורות מי ביוב‪ ,‬גז וכו'‪.‬‬
‫‪.32‬‬
‫הקבלן או ב"כ יציג שלטי אזהרה מתאימים ליד מקומות טעוני הריסה והרוסים‪.‬‬
‫פיגומים‬
‫הקבלן או ב"כ יבטיח כי הפיגומים יוקמו באתר בהתאם לחוק ע"י עובד מוסמך לכך ויוחזקו היטב משך‬
‫‪.33‬‬
‫כל זמן קיומם‪.‬‬
‫‪.34‬‬
‫הקבלן יקים גידור מתאים מתחת לפיגומים או לידם‪ ,‬אשר ימנע בצורה יעילה כל עליה או התקרבות‬
‫לפיגום ע"י זרים‪.‬‬
‫גידורים‬
‫____________‬
‫חתימת המציע‬
‫‪.35‬‬
‫כדי למנוע אפשרות פגיעה מנפילת חומרים מהפיגומים יתקין הקבלן גידור מתאים מלוחות עץ מלאים‬
‫במרחק ‪ 3‬מטר מהפיגום‪ .‬במקרה שאין זה בר ביצוע‪ ,‬יש להתקין גגון ליד הפיגומים ברוחב ‪ 2‬מטר לפחות‬
‫ובגובה ‪ 3‬מטר מהקרקע‪ ,‬עליו ניצב הפיגום‪ .‬הגגון יעשה בשיפוע כלפי הפיגום ויגודר במעקה מלא בגובה ‪1‬‬
‫מטר לפחות‪ .‬הגגון יבנה בצורה ובחוזק שימנע את התמוטותו מפגיעת גופים נופלים‪.‬‬
‫‪.36‬‬
‫הקבלן יבטיח ויגדר את שטחי העבודה בצורה שתמנע גישה לכל איש מחוץ לאלה העובדים באתר‪ ,‬על ידי‬
‫גדר קשיחה‪ ,‬לוחות עץ או פח בגובה אדם‪.‬‬
‫‪.37‬‬
‫באם מקימים קומות נוספות או מבנים נוספים בבנין קיים‪ ,‬יקים הקבלן גידורים על הקרקע מסביב לבנין‬
‫הקיים כדי למנוע גישה ופגיעות מגופים נופלים מהבנין‪ ,‬כנדרש בסעיף ‪ 35‬לעיל‪.‬‬
‫‪.38‬‬
‫הגידורים או הגגות הנ"ל לא יוסרו אלא עם גמר הבניה או העדר כל אפשרות של נפילת חומרים מהבנין‪,‬‬
‫מהגובה‪.‬‬
‫‪.39‬‬
‫הגישות לחדרי המדרגות בבנין המוקם תצוידנה ע"י הקבלן בדלתות גידור הסגורות בזמן העבודה‬
‫ותנעלה בתום יום העבודה‪.‬‬
‫‪.40‬‬
‫חדרי המדרגות כנ"ל וכל המרפסות והפתחים בקירות הקומות השונות‪ ,‬יגודרו ע"י הקבלן בגידורים‬
‫מתאימים על ידו‪ ,‬מיד עם הקמתם‪.‬‬
‫‪.41‬‬
‫הקבלן יתקין כיסוי יציב ומתאים או גידור לחפירות או בורות או פתחים אחרים בחוץ ובתוך הבנין‬
‫שעומקם ‪ 0.2‬מטר או יותר‪ ,‬אשר ימנע נפילה לתוכם‪ .‬לקודחי כלונסאות יתקין הקבלן מכסים מתאימים‬
‫מיד עם גמר הקידוח‪.‬‬
‫פסולת‬
‫‪.42‬‬
‫אין לזרוק חומרים או פסולת ממפלס למפלס אחר‪ .‬הקבלן יבטיח למטרה זו אמצעים מתאימים כגון‪:‬‬
‫מעליות או שקתות סגורות‪ .‬הגישה למעליות או לשקתות תוגדר ע"י הקבלן בצורה שתמנע גישה אליהן‬
‫לאנשים שאינם מוסמכים לכך‪.‬‬
‫‪.43‬‬
‫אתר העבודה יהיה נקי מכל פסולת‪ ,‬מסמרים או כל מכשולים אחרים‪ .‬חוטי הקשירה יקוצצו עד גובה של‬
‫‪ 2‬מטר וכל ברזל )או קרש( בולט יכופף )יחתך( עד לגובה של ‪ 2‬מטר מעל פני הקרקע או המעבר‪.‬‬
‫‪.44‬‬
‫הקבלן ישתדל למנוע היווצרות אבק בשטח הבניה‪ ,‬הפסולת תרוכז במקום מגודר או מיכל פסולת המונע‬
‫פיזור ותסולק בהקדם‪.‬‬
‫מניעת שריפות‬
‫במקום של עובדים‬
‫הקבלן יתקין אמצעי כיבוי אש מתאימים באתר העבודה ויבטיח את הימצאותם‬
‫‪.45‬‬
‫המאומנים בשימוש בציוד‪.‬‬
‫____________‬
‫חתימת המציע‬
‫חימום זפת וכדו'‬
‫‪.46‬‬
‫הקבלן יינקט באמצעים מוגברים למניעת שריפות )גישה למיכל זפת חם ולמקומות‬
‫‪.47‬‬
‫חימום זפת יעשה במרחק של ‪ 6‬מטר לפחות מכל מעבר או מקום הימצאותם האפשרי של בני אדם‪ ,‬וכן‬
‫מכל מקום בו נמצאים )מאוחסנים( חומרים דליקים‪.‬‬
‫‪.48‬‬
‫הקבלן יבטיח באמצעים יעילים ובטוחים למניעת גלישת זפת חם ממיכלו‪.‬‬
‫‪.49‬‬
‫חל איסור להבעיר אש באמצעות צמיגים‪.‬‬
‫‪.50‬‬
‫הקבלן יבטיח כי כל עבודות בחום‪ :‬ריתוך‪ ,‬חיתוך אוטוגן או חשמל יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מקצועיים‬
‫בעלי ניסיון‪.‬‬
‫לפני ובעת עבודות הריתוך‪ ,‬ישגיח הקבלן או מי שנתמנה על ידו לתפקיד זה‪ ,‬כי שום חומר בעיר אשר‬
‫בסביבה לא יידלק בעקבות פעולות ריתוך ומאידך באם יידלק למרות אמצעי הבטיחות כאמור לעיל ידאג‬
‫כי במקום יוחזק ציוד כיבוי מספיק ומתאים‪ ,‬וימצא צוות מספק להפעלתו היעילה‪ ,‬ולכיבוי מלא של‬
‫האש‪.‬‬
‫‪.51‬‬
‫עבודות בחום בתוך מבנה קיים תעשנה בהתאם לנספח המצורף ‪ -‬נוהל ביצוע עבודות בחום‪.‬‬
‫‪.52‬‬
‫עבודות עם מכשירי מדידה בעלי קרן לייזר יעשו בצורה שתבטיח שלא יפגעו העובדים ועוברים ושבים‪.‬‬
‫‪.53‬‬
‫עבודות המחייבות שימוש בציוד פולטי קרינה רדיואקטיבית כגון‪ :‬צילומי רדיו‪-‬גרפיה מחייבות תאום‬
‫מראש ואישור בכתב מאחראי בטיחות קרינה‪ ,‬מר רפי סרברו )טל' ‪.(6461314‬‬
‫‪.54‬‬
‫לפני תחילת העבודה בפועל על הקבלן לקבל אישור בכתב לאחר הדרכה בסיסית מיחידת הבטיחות‪.‬‬
‫הריני מאשר קבלת "הוראות בטיחות לקבלני חוץ" באוניברסיטה מס' ‪ 56‬דפים ‪ 118 - 124‬ומתחייב למלא‬
‫אחריהן‪ ,‬במלואם‪.‬‬
‫הנני מסכים מראש להפסקת עבודתי ועבודת עובדיי‪ ,‬באם לא ימולאו דרישות הבטיחות‪.‬‬
‫הנני מוותר על תביעה לפיצוי שיגרמו לי עקב הפסקת עבודה זו‪.‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪_____________________________ :‬‬
‫כתובת‪_________________________________________ :‬‬
‫חתימה וחותמת‪________________________________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫____________‬
‫חתימת המציע‬
‫נספח‪ :‬סדר פעולות בטיחות לקבלן‬
‫נוהל ביצוע עבודה בחום )‪(45‬‬
‫סדר פעילות )בטיחות( לקבלן‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫החתמת הקבלן על הוראות הבטיחות ואחריותו לשטח המגודר‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫גידור ושילוט )בהתאם לחוק( בגדר קשיחה עץ או פח בגובה ‪ 2‬מ'‪.‬‬
‫שם האחראי בשטח‪ ,‬על גבי שלט הקבלן‪.‬‬
‫מינוי מנהל עבודה ורישומו במשרד העבודה באר‪-‬שבע‪.‬‬
‫תוכנית עבודה ויומן עבודה )התחלת עבודה‪ ,‬הכנסת חומר‪ ,‬הבערת אש וכו'(‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫מקום אחסון חומר גלם בתוך השטח המגודר‪.‬‬
‫הספקת החשמל ‪ -‬באישור בכתב ממהנדס החשמל של מחלקת אחזקה באוניברסיטה‪.‬‬
‫עבודות חפירה והריסה מחייבות אישור בכתב ממח' אחזקה של האוניברסיטה )ניתוק מערכות‪ :‬חשמל גז‬
‫‪.9‬‬
‫מים וכו'(‪.‬‬
‫מקום לשפיכת פסולת ‪ -‬מיכלים סגורים בתוך השטח המגודר ופינוי הפסולת מקומות עליונות באמצעות‬
‫מרזבים‪ ,‬למניעת פיזור‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫תעודת בודק מוסמך לכננות וקומפרסורים‪ ,‬בתוקף‪ ,‬באתר‪.‬‬
‫ציוד מגן אישי לעובדים בהתאם לחוק )נעליים‪ ,‬כובעים וכו'( ע"י ובאחריות הקבלן‪.‬‬
‫סולמות תקניים ותקינים‪.‬‬
‫ניקיון מסביב לשטח המגודר‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫בקורת יומית של מנהל עבודה מוסמך‪.‬‬
‫הורדת הגידור וניקיון השטח לאחר גמר העבודה‪.‬‬
‫סנקציות על הקבלן עקב אי מילוי הוראות הבטיחות והביטחון של הגורמים המוסמכים של‬
‫האוניברסיטה‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫ממ"ח בטיחות‬
‫____________‬
‫חתימת המציע‬
‫נוהל ביצוע עבודות בחום‬
‫‪.1‬‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫עבודה בחום‪ :‬ריתוך‪ ,‬חיתוך‪ ,‬קידוח‪ ,‬עבודה במבער‪ ,‬זיפות גגות וכו'‪.‬‬
‫אחראי‪ :‬אדם שתפקידו לפקח ולאשר בכתובים "ביצוע עבודות בחום"‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לפני תחילת עבודה בחום ימולא טופס אישור לעבודות ריתוך‪/‬חיתוך‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫אבטחה‬
‫לפני ביצוע כל "עבודה בחום"‪ ,‬יבדוק האחראי‪ ,‬או זה שמונה על ידו‪ ,‬את איזור העבודה המיועד‪ ,‬בתאום‬
‫עם האחראי על האזור‪/‬חדר‪/‬מעבדה מטעם האוניברסיטה‪ ,‬ויוודא כיסוי או הרחקת כל החומרים‬
‫הדליקים עד לטווח )רדיוס( של ‪ 11‬מטר‪ ,‬כולל חסימת פתחים ומעברים דרך דלתות וקירות‪.‬‬
‫בנוסף למבצע "העבודה בחום" יוצב לידו "צופה אש"‪ ,‬אשר יהא מצויד באמצעי כיבוי מתאים לסוג‬
‫החומרים הדליקים בסביבה‪ ,‬אשר יוודא העלמות מקורות ההצתה עד ‪ 30‬דקות לאחר סיום העבודה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אחריות‪ :‬מנהל האחזקה‪/‬העבודה במקום‪.‬‬
‫לוטה‪ :‬דף אישור ריתוך‪/‬חיתוך‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אלכס שקאף‬
‫ממ"ח בטיחות‬
‫____________‬
‫חתימת המציע‬
‫אישור לעבודות ריתוך‪/‬חיתוך‬
‫בנין _______________ קומה ________ איזור ___________________________________‬
‫סוג העבודה _______________________________________________________________‬
‫אמצעי זהירות בטווח של ‪ 10‬מ' ממקום העבודה‬
‫הרצפה נקייה מחומרים דליקים‬
‫‬‫רצפה העשויה מחומר דליק מכוסה ביריעה חסינת אש או לוחות מתכת‪.‬‬
‫‬‫נוזלים דליקים הורחקו מאזור העבודה‪.‬‬
‫‬‫חומרים דליקים אחרים מכוסים ביריעה חסינת אש או לוחות מתכת‪.‬‬
‫‬‫כל הפתחים ברצפה ובקירות סגורים‪.‬‬
‫‬‫בעבודות גובה יש לפרוס יריעה חסינת אש מתחת למקום ביצוע העבודה‪.‬‬
‫‬‫מטף ‪ 6‬ק"ג אבקה וידע בהפעלתו‪.‬‬
‫‬‫דרישות מיוחדות ________________________________________________‬
‫‬‫עבודה בקירות או תיקרות‪:‬‬
‫חומרי בניה אינם מחומר דליק ואין בהם כיסוי או בידוד או מבודדים דליקים‪.‬‬
‫‬‫חומרים דליקים הורחקו מעברו השני של הקיר‪.‬‬
‫‬‫עבודה בציוד נלווה‪:‬‬
‫הציוד הנלווה נקי מחומרים דליקים‪.‬‬
‫מיכלים טוהרו מנוזלים דליקים‪.‬‬
‫עבודה בציוד נלווה‪:‬‬
‫אנשי בטיחות ביצעו סיור במקום העבודה עד סוף היום‪ ,‬וודאו שהשטח בטוח מפני פריצת שריפות‪.‬‬
‫בדיקת אמצעי זהירות הכרחיים ע"י מנהל העבודה‪:‬‬
‫לפני חתימת כרטיס זה המהווה אישור לעבודה‪ ,‬על האחראי לבדוק את אזור העבודה המיועד ולוודא שננקטו‬
‫אמצעי הזהירות המפורטים מטה‪:‬‬
‫מערכת גילוי‪/‬כיבוי אש פועלת‬
‫ציוד חיתוך וריתוך תקינים‪ .‬כנ"ל לגבי ציוד הלחמה וכו'‪.‬‬
‫מקום לעיל נבדק‪ ,‬ננקטו אמצעי הזהירות למניעת שריפות‪ ,‬כמפורט‪.‬‬
‫אישור לעבודה‪:‬‬
‫____________________ _________________ _________________‬
‫תאריך‬
‫חתימה‬
‫שם פרטי ומשפחה‬
‫תוקף האישור פג ‪ :‬בתאריך _____________ שעה _____________‬
‫זמן התחלה ___________________ זמן סיום ______________________‬
‫בדיקה סופית‪:‬‬
‫אזור העבודה והאזורים הסמוכים שחום וניצוצות עלולים היו להתפשט אליהם )כגון קומות מעל או מתחת או‬
‫מעבר לקירות( נבדקו במשך ‪ 30‬דקות לפחות לאחר סיום העבודה‪ ,‬ונמצאו בטוחים מפני פריצת שריפות‪.‬‬
‫חתימת האחראי לעבודה‪________________________ :‬‬
‫לאחר החתימה החזר את האישור ליחידת הבטיחות‬
‫חתימת בטיחות _________________________‬
‫____________‬
‫חתימת המציע‬