ניקיון רחובות - מועצה מקומית גדרה
Page 1 of 71 מועצה מקומית גדרה מכרז פומבי מס' 4102/8 לביצוע עבודות: פינוי פסולת מעורבת ,פסולת מופרדת במקור וגזם ניקיון רחובות תוכן עניינים תיאור הסעיף מספר העמוד הזמנה להגשת הצעות מסמך א' -תנאי המכרז והוראות למשתתפים מסמך ב' -טופס הגשת הצעה מסמך ב' - 3תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים מסמך ב' - 2תצהיר זכויות עובדים -קבלן מסמך ב' 3תצהיר זכויות עובדים -בעל שליטה בקבלן מסמך ג' -נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז מסמך ד' -אישור בדבר איתנות פיננסית למשתתף מסמך ה' -החוזה לרבות הנספחים המצורפים אליו נספח א' -כתב כמויות והצעת מחירים נספח ב' -אישור על קיום ביטוחים נספח ג' -נוסח ערבות ביצוע נספח ד' -מפרט דרישות לביצוע נספח ה' -רשימת כלי הרכב נספח ו' -אזורי וימי פינוי פסולת מעורבת וגזם נספח ז' -הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף של המכלים הכתומים. 2 3 33 31 31 31 31 22 23 31 44 41 41 12 13 15 נספח ח' – פורמט יומן עבודה 13 ספטמבר 02/8 חתימה וחותמת__________ Page 2 of 71 מכרז פומבי מס' 4 102/8 לביצוע עבודות: פינוי פסולת מעורבת ,פסולת מופרדת במקור וגזם ניקיון רחובות הזמנה להגשת הצעות מועצה מקומית גדרה מזמינה בזאת קבלת הצעות מחיר מקבלנים לביצוע עבודות: פינוי פסולת מעורבת ,פסולת מופרדת במקור וגזם. ניקיון רחובות. בתחום שטח השיפוט של המועצה. פרטים על המכרז ותנאיו בצירוף מעטפת המכרז ,ניתן לרכוש בבניין המועצה ,בכתובת רח' פינס 3גדרה, תמורת תשלום של 5,222ש"ח שלא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי המועצה ובאתר האינטרנט של המועצה ,ללא תשלום. את חוברת המכרז ,הכוללת את הצעת המחירים ,יש להגיש במעטפה סגורה ,נושאת ציון "מכרז מס' 4102/8 (ללא שום סימני זיהוי אחרים) ,בהתאם לתנאי המכרז ,בהפקדה במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) בתיבת המכרזים במזכירות המועצה בגדרה ,עד ליום חמישי ,תאריך 2.32.34שעה .34:22 ישיבת הבהרות חובה תיערך במשרדי המועצה ביום שלישי ,תאריך 31.1.34בשעה 33:22במשרדי המועצה. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .המועצה תהא רשאית לפצל את העבודה בין מספר מציעים ,לפי שיקול דעתה ,ללא צורך במתן נימוקים כלשהם. למועצה שמורה הזכות להחליט על ביטול העבודות נשוא מכרז זה לחלוטין או באופן חלקי ,על דחיית ביצוע ההתקשרויות או על ביצוע העבודות נשוא מכרז זה באופן חלקי בלבד .למציעים לא יהיו כל טענות או תביעות כנגד המועצה בנידון .המציעים לא יהיו זכאים לקבל כל פיצוי שהוא בגין נזקים שנגרמו להם (אם יהיו כאלה) בשל החלטות ופעולות המועצה לפי האמור לעיל. יואל גמליאל ראש המועצה חתימה וחותמת__________ Page 3 of 71 מסמך א' מועצה מקומית גדרה מכרז פומבי מס' 4102/8 לביצוע עבודות: פינוי פסולת מעורבת ,פסולת מופרדת במקור וגזם ניקיון רחובות הוראות למשתתפים כללי .3 מועצה מקומית גדרה (להלן" :המועצה") מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות: פינוי פסולת מעורבת ,פסולת מופרדת במקור וגזם. ניקיון רחובות. בתחומי המועצה כמפורט במסמכי מכרז זה (להלן" :העבודות"). .2 העבודות תבוצענה לפי ההוראות המפורטות במסמכי המכרז והחוזה ,על נספחיו .על המציע יהיה לספק את כל כוח האדם ,כלי הרכב ,הציוד ,החומרים ,השימוש במים וכל שאר האמצעים הדרושים לביצוע העבודות. .3 מציע שהצעתו תתקבל יהיה חייב להתחיל לבצע את העבודות ולקיים את כל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז במועד הנקוב בצו התחלת העבודה. תקופת ההתקשרות הינה כמפורט בהסכם המכרז. תנאים להשתתפות במכרז (תנאי סף) לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת ,מופרדת במקור וגזם .4 רשאים להשתתף במכרז זה יחידים ותאגידים (לרבות שותפויות) רשומים כדין ,העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז ,בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן: .4.3 המציע בעל ניסיון מוכח (באסמכתאות) של שנתיים רצופות במהלך התקופה שבין 3.3.2232 ועד מועד פרסום המכרז ,במתן שירותי פינוי פסולת מעורבת ו/או מופרדת במקור ו/או גזם על בסיס התקשרות שנתית וזאת עבור לפחות שתי רשויות מקומיות שבכל אחת מהן יש אוכלוסייה של 35,222תושבים לפחות או רשות מקומית אחת בעלת אוכלוסייה של 32,222 תושבים לפחות. למען הסר ספק ,הניסיון צריך להיות של המציע. על המשתתף לצרף להצעתו לפחות שני (או אחד לפי הענין) אישורים מרשויות מקומיות ביחס לניסיון כמפורט לעיל .האישור יהא חתום ע"י מזכיר1מנכ"ל 1גזבר 1מנהל אגף התברואה או שיפור פני המועצה ,המאשרים עמידת המציע בתנאי זה. למען הסר ספק ,יש לציין את תקופת מתן השירות ,סוג השירות שסופק ,לרבות שמות ומספרי טלפון של אנשי קשר אצל הממליצים כאמור. .4.2 בבעלות המציע לרבות בשכירות לטווח ארוך (בהסכם ליסינג על שם המציע) כלי הרכב כמפורט ,להלן - 4משאיות (משא אשפה בדחס) לפחות לפינוי פסולת בעלות משקל כולל של 21טון לפחות אחת. כל לדחס, ההיפוך בשיטת מעורבת עם ארגז דחס לפינוי פסולת כלי הרכב יהיו משנת יצור 2232ואילך. חתימה וחותמת__________ Page 4 of 71 2משאיות (משא אשפה בדחס) לפחות לפינוי פסולת ממכלים מוטמנים עם שקית דגם שיא אשקלון או שווה ערך ,בעלות משקל כולל של 21טון לפחות כל אחת. כלי הרכב יהיו משנת ייצור 2232ואילך. 4משאיות עם ארגז מיטען פתוח וכף עם מנוף (משא רכין מנוף קידמי) לאיסוף גזם לפחות ,בעלות משקל כולל של 35טון לפחות כל אחת. כלי הרכב יהיו משנת ייצור 2232ואילך. על המציע לצרף להצעתו העתק של רשיונות כלי הרכב כאמור ,העתק של תעודות ביטוח חובה ביחס לכלי הרכב כאמור. ככל שהרכב הינו בשכירות לטווח ארוך (ליסינג) על המציע לצרף גם את אישור חברת הליסינג לפיו כלי הרכב ברשות המציע בהתאם להסכם ליסינג. למען הסר ספק ,לא יתקבלו הזמנות 1הסכמי העברת בעלות 1רשיונות רכב שלא ע"ש המציע. .4.3 המציע בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,תשנ"ה ( 3115קבוצה 5מים ופסולת 5.3אשפה ופסולת ב .איסופה ,הובלתה ,מיונה (לרבות מקום ניהול או השליטה על העסק לרבות משרד). על המציע לצרף העתק של הרישיון האמור כאשר הוא מאושר על ידי עורך דין כהעתק מתאים למקור. .4.4 המציע בעל רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה על פי חוק שירותי הובלה ,התשנ"ז – 3111ותקנות שירותי הובלה ,התשס"א.2223- על המציע לצרף העתק של הרישיון האמור תקף על שמו ,כאשר הוא מאושר על ידי עורך דין כהעתק מתאים למקור. 4.5 מחזור ההכנסות של המציע מביצוע עבודות פינוי פסולת ו/או איסוף גזם במהלך 3שנים (31 חודש) רצופות (החל משנת 2233ועד שנת 2233כולל) -לא פחת מ 35 -מיליון ש"ח בכל שנה לא כולל מע"מ). להצעת המשתתף יצורף אישור רואה חשבון בדבר הכנסות מפינוי פסולת בנוסח המצ"ב במסמך ד'. 4.1 4.1.3המציע ו/או בעלי השליטה בו (המחזיקים לפחות 52%ממניות המציע) לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה ,כדלקמן: חוק שירות התעסוקה -התשי"ט ,3151חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ,3153 - חוק דמי מחלה ,התשל"ו ,3111-חוק חופשה שנתית ,התשי"א ,3152 -חוק עבודת נשים ,התשי"ד ,3154 -חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,התשכ"ו ,3115 -חוק עבודת הנוער ,התשי"ג ,3153 -חוק החניכות ,התשי"ג ,3153 -חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,התשי"א ,3153-חוק הגנת השכר ,התשי"ח ,3151 - חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג ,3113 -חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה ,3115חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,3111 -חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה),התשס"ב 2222 -וכן הצווים וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא מכרז זה (להלן" :חוקי העבודה"). 4.1.2המציע ו/או בעלי השליטה בו (המחזיקים ב 52%-ממניות המציע) לא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ב 2 -קנסות או יותר בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה כהגדרתם במכרז זה .מובהר בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים. 4.1.3לצורך הוכחת האמור בסעיפים קטנים 4.1.3ו 4.1.2 -לעיל ,יצרף המציע להצעה תצהיר שלו ושל כל בעלי השליטה בו ,בנוסח המצורף כנספח למסמכי חתימה וחותמת__________ Page 5 of 71 המכרז וכן אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם. למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הצעה שלא תעמוד בתנאים המפורטים בסעיפים לעיל ,תפסל על הסף. המועצה תהא רשאית לפסול הצעה של מציע שלגביו או שלגבי בעלי השליטה בו קיימת חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת של גורם ציבורי אחר ו/או המועצה ,איתם התקשר המציע במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,שעניינם זכויות העובדים שהועסקו על ידי המציע בהתקשרות עם אותו גורם. 4.1 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. 4.1 המציע צירף להצעתו קבלה על רכישת מסמכי המכרז. תנאים להשתתפות במכרז (תנאי סף) לביצוע עבודות ניקיון רחובות רשאים להשתתף במכרז זה יחידים ותאגידים (לרבות שותפויות) רשומים כדין ,העומדים במועד .5 הגשת ההצעות במכרז ,בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן: .5.3 המציע בעל ניסיון מוכח (באסמכתאות) של שנתיים רצופות במהלך התקופה שבין 3.3.2232 ועד מועד פרסום המכרז ,במתן שירותי ניקיון רחובות על בסיס התקשרות שנתית וזאת עבור לפחות שתי רשויות מקומיות שבכל אחת מהן יש אוכלוסייה של 35,222תושבים לפחות או רשות מקומית אחת בעלת אוכלוסייה של 32,222תושבים לפחות. למען הסר ספק ,הניסיון צריך להיות של המציע. על המשתתף לצרף להצעתו לפחות שתי (או אחת לפי הענין) אישורים מרשויות מקומיות ביחס לניסיון כמפורט לעיל .האישור יהא חתום ע"י מזכיר1מנכ"ל 1גזבר 1מנהל אגף התברואה או שיפור פני המועצה ,המאשרים עמידת המציע בתנאי זה. למען הסר ספק ,יש לציין את תקופת מתן השירות ,סוג השירות שסופק ,לרבות שמות ומספרי טלפון של אנשי קשר אצל הממליצים כאמור. .5.2 בבעלות המציע לרבות בשכירות לטווח ארוך (בהסכם ליסינג על שם המציע) כלי הרכב כמפורט ,להלן - 0רכבי טאוט לניקוי כבישים (גדולים ו1או יעודיים) ,משנת ייצור 2232ואילך. /רכב טאוט לניקוי מדרכות (קטן) ,משנת ייצור 2232ואילך. על המציע לצרף להצעתו העתק של רשיונות כלי הרכב כאמור ,העתק של תעודות ביטוח חובה ביחס לכלי הרכב כאמור וכן קטלוג (בעברית או באנגלית) של החברה המייצרת את רכבי הטאוט ,הכולל את הנתונים הטכניים המפורטים בפרק /בחוזה. ככל שהרכב הינו בשכירות לטווח ארוך (ליסינג) על המציע לצרף גם את אישור חברת הליסינג לפיו כלי הרכב ברשות המציע בהתאם להסכם ליסינג. למען הסר ספק ,לא יתקבלו הזמנות 1הסכמי העברת בעלות 1רשיונות רכב שלא ע"ש המציע. 5.3 המציע הוא בעל רישיון תקף לפעול כקבלן שירות ממשרד הכלכלה עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם ,התשל"ו.3111- על המציע לצרף העתק של הרישיון האמור כאשר הוא מאושר על ידי עורך דין כהעתק מתאים למקור. חתימה וחותמת__________ Page 6 of 71 5.4 מחזור ההכנסות של המציע מביצוע עבודות טאוט רחובות במהלך 3שנים ( 31חודש) החל משנת - )2232לא פחת מ 32 -מיליון ש"ח בכל שנה (לא כולל מע"מ). להצעת המשתתף יצורף אישור רואה חשבון בדבר הכנסות מפינוי פסולת בנוסח המצ"ב במסמך ד'. 5.5 5.5.3המציע ו/או בעלי השליטה בו (המחזיקים לפחות 52%ממניות המציע) לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה ,כדלקמן: חוק שירות התעסוקה -התשי"ט ,3151חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ,3153 - חוק דמי מחלה ,התשל"ו ,3111-חוק חופשה שנתית ,התשי"א ,3152 -חוק עבודת נשים ,התשי"ד ,3154 -חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,התשכ"ו ,3115 -חוק עבודת הנוער ,התשי"ג ,3153 -חוק החניכות ,התשי"ג ,3153 -חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,התשי"א ,3153-חוק הגנת השכר ,התשי"ח ,3151 - חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג ,3113 -חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה ,3115חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,3111 -חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה),התשס"ב 2222 -וכן הצווים וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא מכרז זה (להלן" :חוקי העבודה"). 5.5.2המציע ו/או בעלי השליטה בו (המחזיקים ב 52%-ממניות המציע) לא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ב 2 -קנסות או יותר בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה כהגדרתם במכרז זה .מובהר בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים. 5.5.3לצורך הוכחת האמור בסעיפים קטנים 5.5.3ו 5.5.2 -לעיל ,יצרף המציע להצעה תצהיר שלו ושל כל בעלי השליטה בו ,בנוסח המצורף כנספח למסמכי המכרז וכן אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם. למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הצעה שלא תעמוד בתנאים המפורטים בסעיפים לעיל ,תפסל על הסף. המועצה תהא רשאית לפסול הצעה של מציע שלגביו או שלגבי בעלי השליטה בו קיימת חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת של גורם ציבורי אחר ו/או המועצה ,איתם התקשר המציע במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,שעניינם זכויות העובדים שהועסקו על ידי המציע בהתקשרות עם אותו גורם. 5.1 .1 .1 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל ,חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה .המועצה לא תקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לישות משפטית אחרת. כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל ,חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה .המועצה לא תקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לישות משפטית אחרת. חתימה וחותמת__________ Page 7 of 71 מסמכי המכרז .1 מסמכי המכרז ,אשר אחרי החתימה על החוזה עם הזוכה במכרז יהפכו למסמכי החוזה ,הם אלה: מסמך א' – תנאי המכרז והוראות למשתתפים. 1.3 מסמך ב' – טופס הגשת הצעה 1.2 מסמך ב' - 3תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים 1.3 מסמך ב' - 2תצהיר זכויות עובדים -קבלן 1.4 מסמך ב' - 3תצהיר זכויות עובדים בעל שליטה בקבלן מסמך ג' – נוסח ערבות בנקאית להצעה. 1.5 מסמך ד' – אישור בדבר הכנסות מפינוי פסולת מעורבת ,פסולת מופרדת במקור וגזם או .1.1 ניקיון רחובות למשתתף. מסמך ה' -החוזה ,לרבות הנספחים המצורפים אליו: 1.1 1.1.3נספח "א" -כתב כמויות והצעת מחירים; 1.1.2נספח "ב" -אישור על קיום ביטוחים; 1.1.3נספח "ג" -נוסח ערבות בנקאית; 1.1.4נספח "ד" -מפרט דרישות לביצוע; 1.1.5נספח "ה" -רשימת כלי הרכב; 1.1.1נספח "ו" -אזורי וימי פינוי פסולת מעורבת ,גזם וניקיון רחובות; 1.1.1נספח "ז" -הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף של המכלים הכתומים. 1.1.1נספח "ח" – פורמט יומן עבודה. בדיקות מוקדמות המציע יקרא ויבדוק את כל מסמכי המכרז ,יבקר במקום ביצוע העבודות וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המקום ,את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצוע העבודות במהלך תקופת החוזה. הגשת טופס כתב כמויות והצעת המחירים .7 המציע יגיש את הצעת המחיר (נספח א') בשני עותקים. על המציע למלא בעט דיו ,במדויק ,את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז ,לחתום בראשי תיבות בכל דף של מסמכי המכרז הנ"ל ולחתום על הדף האחרון של המסמכים. המחירים שבכתבי הכמויות יכללו את כל המרכיבים והתוספות למיניהן ,לרבות ,תשלום לקרן ביטוח והטבות סוציאליות החל על מחירי העבודה ,אך למעט מע"מ. על המציע לרשום בטופס כתב הכמויות והצעת המחירים (נספח "א") במקום המיועד לכך ,את הצעת המחיר ,הניתנת על ידו ביחס לכל רכיב הנקוב בכתב הכמויות. בכל מקרה בו יבצע המשתתף תיקון בהצעתו ,על המשתתף לחתום על יד התיקון בחתימה וחותמת. לתשומת לב המציעים - מחירי ההצעה כוללים עשר טבלאות - טבלה א' - 3מתייחסת למחיר חודשי לפינוי פסולת מעורבת -יש למלא את כל הרכיבים. טבלה א' – 2מתייחסת למחיר חודשי לסילוק פסולת מעורבת ומופרדת במקור. טבלה א' – 3מתייחסת למחיר חודשי לפינוי פסולת מופרדת במקור – 3זרמים. טבלה א' - 4מתייחסת למחיר חודשי לפינוי פסולת מופרדת במקור – 2זרמים. טבלה א' - 5מתייחסת למחיר חודשי גלובאלי לפינוי גזם. טבלה א' - 1מתייחסת למחיר חודשי לסילוק פסולת גזם. טבלה א' – 1מתייחסת למחיר חודשי של ניקיון רחובות בכל שטח המועצה. טבלה א' – 1מתייחסת למחיר הפעלת סיירת ניקיון. חתימה וחותמת__________ Page 8 of 71 המציעים רשאים להגיש הצעות: לטבלאות :א' ,3א' ,2א' ,3א' ,4א' ,5א'.1 לטבלאות א' ,1א'.1 לכל הטבלאות( .א' 3עד א' 1כולל). המועצה תבחר על פי שיקוליה ,את הסדר הפרדת הפסולת במקור ל – 3זרמים או לשני זרמים. .4 הצעת המחיר לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת ,מופרדת במקור וגזם ,תשוקלל וההצעה הזולה תיקבע בהתאם לנוסחה הבאה – סה"כ מחיר פינוי חודשי כולל של פסולת מעורבת (טבלה מס' א + 32 X )3סה"כ מחיר חודשי לסילוק פסולת מעורבת (טבלה מס' א + 3 X )2סה"כ מחיר חודשי לפינוי פסולת מופרדת במקור – 3 זרמים (טבלה מס' א' + 32 X )3סה"כ מחיר חודשי לפינוי פסולת מופרדת במקור – 2זרמים (טבלה מס' א' + 32 X )4סה"כ מחיר חודשי גלובאלי לפינוי גזם (טבלה מס' א + 1 X )5סה"כ מחיר חודשי לסילוק פסולת גזם (טבלה מס' א. 2 X )1 הצעת המחיר לביצוע עבודות ניקיון רחובות ,תשוקלל וההצעה הזולה תיקבע בהתאם לנוסחה הבאה – סה"כ מחיר פינוי חודשי כולל של ניקיון הרחובות (טבלה מס' א + 32 X )1סה"כ מחיר חודשי להפעלת סיירת ניקיון (טבלה מס' א'.)1 באם קבלן אחד יזכה בביצוע 0פרקי העבודה (פינוי פסולת וניקיון רחובות) הוא יפעיל מנהל עבודה +טנדר אחד. קביעת ההצעה1ות הזוכה ,תבוצע ע"פ השלבים שלהלן: א .בחינת ההצעות שהוגשו בפרק פינוי הפסולת. ב .קבלת החלטה לגבי הסדר ההפרדה שייושם ( 3או 0זרמים). ג .קבלת החלטה לגבי ההצעות שהוגשו בפרק פינוי הפסולת. ד .קבלת החלטה לגבי ההצעות בפרק ניקיון הרחובות. .4 העבודה תבוצע בהתאם לכל התנאים וההתחייבויות הכלולים בחוזה ,על נספחיו ,וביתר מסמכי המכרז .לשם כך ,יספק המציע את כל כוח האדם ,הרכבים ,החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודה הנ"ל. .1 אין לרשום כל שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות בחומר המכרז ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא. כל רישום כזה שלא נתבקש ,לא יחייב את המועצה ,אך עלול להביא לפסילת ההצעה. חתימה וחותמת__________ Page 9 of 71 חתימה על מסמכי המכרז והמצאת אישורים נוספים .32 על המציע לחתום על מסמכי המכרז כמפורט בסע' 1לעיל ,וכן על כל מסמך שישלח ,אם ישלח ,אל המציע על ידי המועצה כגון הוראות נוספות וכד' .על המציע לצרף להצעתו (בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו ולמסמכים אחרים שנדרש לצרף) ,את המסמכים הבאים: 32.3 מסמכים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף 4לעיל. 32.2 ערבות בנקאית להצעה -כמפורט בתנאי המכרז. 32.3 אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק ,מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה חשבון. 32.4 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה. 32.5 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. 32.1 במידה והמציע הינו תאגיד: 32.1.3 תעודת התאגדות של החברה וכן תמצית דו"ח רשם החברות מעודכן למועד הגשת ההצעה במכרז. 32.1.2 אישור עו"ד או רו"ח: 32.1.2.3כי ביצוע השירותים וההתקשרות בחוזה זה לביצוען הינן, במסגרת סמכויות התאגיד. 32.1.2.2שמות המנהלים של התאגיד. 32.1.2.3שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד. 32.1.3 במידה והמציע הינו שותפות: 32.1.3.3תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. 32.1.3.2הסכם השותפות. 32.1.3.3אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. 32.1 העתק של כל הנספחים הנכללים במסגרת מסמכי המכרז ,כשהם חתומים ע"י המציע, מאושרים ומאומתים כדין. 32.1 יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל ,יחד עם הצעתו של המציע המשתתף במכרז ועם כל מסמכי המכרז. הצעה אשר תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור -תהיה ועדת המכרזים רשאית לפוסלה. .33 .32 .33.3 המועצה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם, כישוריהם ,ניסיונם ויכולתם לביצוע עבודה דומה. .33.2 המועצה תהא רשאית לפנות למציעים ו/או לכל צד שלישי על מנת לברר פרטים ביחס למציע ו/או להצעתו ולכל פרט אחר הדרוש לה. מובהר בזאת ,כי המועצה תהא רשאית לפסול הצעה של מציע שבעבר היה לה עמו ניסיון בלתי מוצלח. חתימה וחותמת__________ Page 10 of 71 ערבות לקיום ההצעה .33 33.3 כל משתתף במכרז המגיש הצעה לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת ,מופרדת במקור וגזם ,חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח דוגמת המפורט במסמך "ג" למסמכי המכרז בסך של 2,222,222ש"ח. כל משתתף במכרז המגיש הצעה לביצוע עבודות ניקיון רחובות ,חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח דוגמת המפורט במסמך "ג" למסמכי המכרז בסך של 122,222ש"ח. כל משתתף במכרז המגיש הצעה לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת ,מופרדת במקור וגזם +עבודות ניקיון רחובות ,חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח דוגמת המפורט במסמך "ג" למסמכי המכרז בסך של .₪ 2,122,222 הערבות תוצע ע"ש המציע ותהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עד למועד הנקוב להגשת ההצעות למכרז (להלן" :הערבות הבנקאית להצעה"). 33.2 הערבות הבנקאית להצעה תהיה בתוקף לפחות עד ליום .2.3.35הרשות בידי המועצה לדרוש הארכת תוקף כל ערבות למשך 3חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה ,להאריך תוקף הערבות הבנקאית להצעה כנדרש ,בהתאם להוראות המועצה. 33.3 משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך 1 ימים ,מיום שיידרש לכך על ידי המועצה ,רשאית המועצהלגבות את סכום הערבות הבנקאית להצעה לטובתה ,ולמסור את העבודה למציע אחר. חתימת החוזה ,ערבות לביצוע העבודות .34 המציע שהצעתו תתקבל על ידי המועצה יחתום על החוזה ,על כל נספחיו ,בכפוף למחיקות ו/או שינויים שיעשו על ידי המועצה ,ויחזירו לידי המועצה. כמו כן ,ימציא המציע לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת ,מופרדת במקור וגזם ,אשר הצעתו נתקבלה ,למועצה ,על חשבונו הוא ,בתום 34ימי עסקים מיום ההודעה על הזכייה ,ערבות בנקאית אוטונומית ,בסך של 2,222,222ש"ח בתנאים המפורטים בהסכם המצורף למסמכי המכרז ובנוסח המצורף כנספח ג' שתהווה "ערבות לקיום החוזה" ,הכול להנחת דעתה של המועצה. כמו כן ,ימציא המציע לביצוע עבודות ניקיון רחובות ,אשר הצעתו נתקבלה ,למועצה ,על חשבונו הוא ,בתום 34ימי עסקים מיום ההודעה על הזכייה ,ערבות בנקאית אוטונומית ,בסך של ₪ 122,222 בתנאים המפורטים בהסכם המצורף למסמכי המכרז ובנוסח המצורף כנספח ג' שתהווה "ערבות לקיום החוזה" ,הכול להנחת דעתה של המועצה. המציע הצעה לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת ,מופרדת במקור וגזם +ביצוע עבודות ניקיון רחובות ,אשר הצעתו נתקבלה ,ימציא למועצה ,על חשבונו הוא ,בתום 34ימי עסקים מיום ההודעה על הזכייה ,ערבות בנקאית אוטונומית ,בסך של ₪ 2,122,222בתנאים המפורטים בהסכם המצורף למסמכי המכרז ובנוסח המצורף כנספח ג' שתהווה "ערבות לקיום החוזה" ,הכול להנחת דעתה של המועצה. כמו כן ,ימציא המציע למועצה אישור על קיום ביטוחים ,חתום על ידי חברת ביטוח מוכרת בישראל ,כמפורט בחוזה. על המציע יהיה לבצע התחייבויותיו אלו תוך 1ימים ממועד קבלת ההודעה מהמועצה על קבלת הצעתו ,או תוך פרק זמן אחר אשר ייקבע על ידי המועצה. .35 אם המציע ,אשר הצעתו נתקבלה ,לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא הערבות לקיום החוזה ו/או את האי שור לקיום הביטוחים ,תוך הזמן הקבוע בסעיף 33לעיל ,תהיה המועצה רשאית למסור את ביצוע העבודות למציע אחר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,והערבות להצעה ,כולה או מקצתה ,תחולט לטובת המועצה ,וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות חתימה וחותמת__________ Page 11 of 71 כלשהם ,ומבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של המועצה לתבוע את נזקיה הממשיים במידה שיהיו יתירים וגבוהים מסכום הערבות הנ"ל. תוקף ההצעה ההצעה תישאר בתוקף עד למועד פקיעת תוקפה של הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת קיום ההצעה ,לרבות ככל שהוארכה ע"פ דרישת המועצה. .31 המקום והזמן להגשת ההצעות ההצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה ,שעליה יצוין "מכרז פומבי מס' 4102/8לביצוע עבודות: פינוי פסולת מעורבת ,מופרדת במקור וגזם ניקיון רחובות". .31 .31 ההצעה ,חתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה ,צריכה להגיע במסירה ידנית לתיבת ההצעות שבמשרדי המועצה ,לא יאוחר מיום חמישי ,תאריך 0./2./8 "המועד האחרון להגשת ההצעות") .אין לשלוח את ההצעות בדואר. שעה ( /8:22להלן – בטרם מסירת מסמכי המכרז ,על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת מזכירות המועצה. .31 הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות -לא תובא לדיון. הוצאות .22 המועצה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים בהגשת הצעת מחיר, לרבות הבדיקות המוקדמות ,הערבויות ,דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה. הבהרות ושינויים .23 המועצה תהא רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה ו/או בדואר לפי מספרי הפקסימיליה או הכתובות שימסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז. המציעים יצרפו את הוראות השינוי האמורות כשהן חתומות על ידיהם ליתר מסמכי המכרז שיוגשו על ידם. מסמכי המכרז – רכוש המועצה .22 מסמכי המכרז הינם רכושה של המועצה וקניינה הבלעדי ,והם נמסרים למציעים בהשאלה למטרת הגשת הצעות למועצה ,כאמור במכרז זה ,ולא לשום מטרה אחרת .מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ,ויחזירם למועצה לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות. הוראות שונות .23 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,למסור את כל העבודות נשוא המכרז או רק חלק מהן לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר. .24 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את העבודות נשוא המכרז על חלקיהן ולמוסרן לבעלי הצעות שונות כפי שיראה לה ככדאי ביותר בשבילה ,אפילו אם הצעותיהם אינן הזולות ביותר. .25 ועדת המכרזים שומרת לעצמה הזכות לדרוש מאת כל משתתף בעת הדיון בעניינו ,הסברים ו/או ניתוחי מחיר והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים ,הניתוחים והדוגמאות הנדרשים. חתימה וחותמת__________ Page 12 of 71 .21 ועדת המכרזים תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להזמין משתתף ,אשר הצעתו תהיה נמוכה מהאומדן באופן משמעותי ו/או בלתי סבירה ,על מנת להסביר את תחשיב עלויותיו וחישוביו הכלכליים לרווח סביר. המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים (הקבלן המציע ו/או קבלני המשנה מטעמו) אשר לא ביצעו בעבר עבודתם ,לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים ,או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה. בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם ,כפי שימצאו לנכון ,כל בדיקה ,כפי שימצאו לנכון .כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור ,ככל שתבקש לערוך בדיקות .לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל ,תהיה המועצה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה. עוד רשאית המועצה ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה ,הדרושים ,לדעת המועצה ו/או מי מטעמה ,להערכת ההצעות. .21 מובא בזאת לידיעת המציעים כי במקרה ויהיה שיוויון בין מספר הצעות כשרות הזולות ביותר, תיערך ביניהן תחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך שלושה ימים מיום קבלת ההודעה על כך ,ומביניהם תיקבע ההצעה הזוכה. .21 המועצה תהא רשאית להזמין רק חלק מהעבודות נשוא המכרז לפי שיקול דעתה ,ובין השאר בהתחשב בצרכיה התפעוליים וכן בין השאר בהתחשב בקיום הרשאה תקציבית מתאימה. .21 מודגש ,כי ההחלטה הסופית לעניין גיבוש ו\או מימוש ההתקשרות ו/או חלקה ,בין בתחילתה ובין במהלכה ,כפופה בין השאר לאישורים התקציביים של הגורמים המוסמכים במועצה. .32 למועצה שמורה הזכות להחליט על ביטול העבודה נשוא המכרז לחלוטין או באופן חלקי ,על דחיית ביצוע ההתקשרות או על ביצוע העבודה באופן חלקי בלבד .למציעים לא יהיו כל טענות או תביעות כנגד המועצה בנידון .המציעים לא יהיו זכאים לקבל כל פיצוי שהוא בגין נזקים שנגרמו להם (אם יהיו כאלה) בשל החלטות ופעולות המועצה לפי סעיף זה. ישיבת הבהרות .33 ישיבת הבהרות תיערך ביום שלישי תאריך /1.9./8בשעה /3:22במשרדי המועצה. על המציע להגיע ,עצמאית ,במועד הנ"ל למשרדי מועצה מקומית גדרה ,שם תיערך הישיבה. ההשתתפות בישיבת ההבהרות היא אינה חובה. .30 סתירות ו1או אי התאמות 32.3המציע יוכל לקבל הבהרות לסתירות ,שגיאות ,אי התאמות או ספקות כלשהם ,שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא ,ובמקרה כזה ,עליו לפנות לקבלת הבהרות למר יהודה סמג'ה בכתב ,בפקס' מס' 353525522411ודוא"ל [email protected]עד ליום , 23.1.34בשעה .32:22 32.2מי שלא יפנה לקבלת הבהרות בכתב באופן ובמועד כאמור לעיל ,יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירות ,שגיאות או אי התאמות וכיו"ב וטענות כאלה מצד מי שלא נהג כאמור לעיל -לא תשמענה. 32.3רק הבהרות ו/או תיקונים ו/או הודעות אשר תשלחנה בכתב לכל המשתתפים במכרז (בדואר /בפקס) יחייבו ויהיו חלק ממסמכי המכרז ועל המציע יהיה לצרפן חתומות על ידו להצעתו והמציע לא יוכל להסתמך על הבהרות אשר נתנו לו בעל פה ו/או באמצעות הטלפון. .33 את המועצה יחייבו אך ורק מסמכים בכתב החתומים כדין על ידי מורשי החתימה של המועצה. יואל גמליאל ראש מועצה מקומית גדרה חתימה וחותמת__________ Page 13 of 71 מסמך ב' לכבוד מועצה מקומית גדרה א.ג.נ,. כתב הצעה – מכרז מס' 4102/8לביצוע עבודות: פינוי פסולת מעורבת ,פסולות מופרדת במקור וגזם ניקיון רחובות אנו הח"מ ___________________ מס' חברה/שותפות/זהות______________________ שכתובתנו _______________________________ מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כולנו ביחד וכל אחד מאתנו לחוד ,כדלקמן: .3 קראנו בעיון את ההוראות למשתתפים במכרז ואת החוזה על כל נספחיו ( להלן – "מסמכי המכרז "). .2 הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם ,ביקרנו במקום ביצוע העבודות ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהם ,לרבות סביבתם ,תנאי הקרקע, דרכי הגישה ,כמויות וטיבן של העבודות ,את שיטת ביצוע העבודות ,את כמות ,מיקום וסוגי מכלי אצירת הפסולת למיניהן שיהיה עלינו לפנות ,ו/או את הרחובות שיהיה עלינו לנקות וכן את כל הגורמים האחרים המשפיעים על תוצאות קיום כל התחייבויותינו ,תנאי ולוח הזמנים לביצוען של העבודות. .3בהתאם לכל האמור לעיל ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל התנאים האמורים והתמורה שתשולם בעבור ביצוע העבודות ותנאי התשלום ,הננו מגישים הצעתנו זו ומתחייבים בזה להוציא לפועל ולבצע את העבודות נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו ,כולן ביחד ,במחירים שהצענו. .4אנו מסכימים שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו ,כולה או מקצתה ו/או לפצל את העבודות נשוא המכרז ,כולן או מקצתן ,ולמוסרן לבעלי הצעות שונות כפי שיראה לה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז. כמו כן ,ידוע לנו ,כי החתימה על החוזה על ידי המועצה וביצועו מותנית בקיומו של תקציב מתאים ואישורו על ידי הגורמים המוסמכים .לפיכך ,לא תהיה לנו כל טענה נגד המועצה אם ביצוע החוזה יידחה ו/או יבוטל ו/או אם העבודות תוזמנה באופן חלקי בלבד על ידי המועצה. הצעתנו תישאר בתוקפה עד למועד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה. .5אם תחליטו לקבל הצעתנו הרינו מתחייבים בזה כדלקמן : .5.3להפקיד בידיכם בתוך שבעה ( )1ימים ממועד הודעתכם על זכייתנו ,או בתוך פרק זמן אחר ,שייקבע על ידכם ,את המסמכים הבאים: .5.3.3 .5.3.2 .5.3.3 חוזה חתום ,על נספחיו. ערבות בנקאית אוטונומית ,בסכום הנדרש במסמכי המכרז. אישור על קיום ביטוחים בנוסח המצורף כנספח ב' לחוזה ,חתום על ידי חברת ביטוח מוכרת בישראל. .5.2להתחיל בביצוע העבודות בהיקפן המלא או בהיקף אחר ,כפי שיקבע על ידיכם ,תוך פרק זמן של 35ימים קלנדריים בהתאם לכל התנאים שבמסמכי החוזה ,הכל לשביעות רצונה המלאה של המועצה. .1ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמועצה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להביא את החוזה לסיומו בתנאים ובהתאם להוראות החוזה. חתימה וחותמת__________ Page 14 of 71 .1כערבות לקיום התחייבויותינו שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית ,כנדרש במסמכי המכרז ,לפקודתכם בנוסח דוגמת הנכלל בנספח ג' למסמכי המכרז ע"ס של ( ₪ 2,222,222לגבי מציע המגיש הצעה לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת ,מופרדת במקור וגזם) ,ערבות על סך ₪ 522,222 (לגבי מציעה המגיש הצעה לביצוע עבודות ניקיון רחובות) וערבות על סך ( ₪ 2,522,222לגבי מציע המגיש הצעה לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת ,מופרדת במקור וגזם +ביצוע עבודות ניקיון רחובות) ומייפים כוחכם באופן בלתי חוזר לממש ערבות זו ,במקרה ולא נקיים התחייבויותינו – כולן או מקצתן – שבהצעתנו זו ,בלי כל הודעה או התראה ואנו מוותרים בזה מראש ,בוויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל. .1הערבות תעמוד בתוקפה לפחות עד ליום .2.3.35כמו כן במידת הצורך ועל פי דרישת המועצה ,הננו מתחייבים להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד 90יום נוספים. .1אנו מתחייבים בזה ,כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו עד לסיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל. . 32הננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית ,מקצועית וכלכלית מתאימה לביצוע העבודות נשוא המכרז ,עומדים לרשותנו הרכבים והציוד המתאימים והדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז ובכמות מספקת ועומדים לרשותנו עובדים מקצועיים ,מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא המכרז ובכמות מספקת ,והננו מצהירים ומתחייבים שבעת החתימה על החוזה, האמור לעיל יהיה תואם למצב בעת הגשת ההצעה למכרז. .33אנו מצהירים כי המידע והנתונים שמולאו על ידינו במסמכי המידע הינם נכונים ושלמים. .32אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. . 33מצורפת בזה רשימת רשויות מקומיות עבורן ביצענו עבודות דומות לעבודות נשוא מכרז זה ומסמכי האשור מהן : א_________________ . תקופת העבודה ברשות מקומית זו___________ : שמות ותפקידי המאשרים________________________________ מספרי הטלפון של המאשרים __________________________________ ב___________________. תקופת העבודה ברשות מקומית זו___________ : שמות ותפקידי המאשרים_______________________________ מספרי הטלפון של המאשרים___________________________ ג___________________. תקופת העבודה ברשות מקומית זו___________ : שמות ותפקידי המאשרים__________________________________ מספרי הטלפון של המאשרים__________________________ . 34בעצם הגשת הצעתנו זו ,הרינו נותנים בזה הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזה ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי המכרז ,לרבות סבירותם. .35מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרבים ומילים דלעיל בלשון רבים תתייחסנה גם ליחיד, כאשר הקשרן ידרוש פירוש כזה. חתימה וחותמת__________ Page 15 of 71 הצעתנו זו ניתנה על ידינו מתוך הבנה ורצון החופשי. שם_________________ : ת.ז / .ח .פ / .מס' שותפות __________________מען_____________________________ : מס' טל'______________ מס' טל' נייד_______________מס' פקס' __________________ דאר אלקטרוני ____________________ בכבוד רב, ________________ תאריך חתימה וחותמת__________ ________________ חתימות (וחותמת) Page 16 of 71 מסמך ב'/ תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו /971 - אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן: .3 המציע אצל כ_________________________________________- משמש אני שהגיש הצעה למכרז פומבי ____________________________ (להלן -המציע), מס'______________ אשר פרסמה מועצה מקומית גדרה ,לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן - המכרז) ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .3 בתצהיר זה: .2 "בעל זיקה" -מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. "שליטה" -כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.3113- .4 הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש לסמן Xבמשבצת המתאימה ]: לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 33 - באוקטובר ,2222לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 3113-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;3111- הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג 33 -באוקטובר ,2222לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 3113-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז, 3111-אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה; .5 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. _________ חתימה אישור הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ____________, ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי. _______________ חתימה וחותמת עו"ד חתימה וחותמת__________ Page 17 of 71 נספח ב'0 תצהיר קיום זכויות עובדים -קבלן יש לצרף לתצהיר זה אישור המינהל ביחס לנתונים המפורטים לעיל.* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים. אני הח"מ ______________ ,ת.ז , ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן: אני משמש כ______________ אצל הקבלן __________ (להלן" :הקבלן") ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה; .3 ה קבלן ובעלי השליטה בו מקיימים את חובות הקבלן בעניין זכויות עובדים ע"פ חוקי העבודה המפורטים להלן :חוק שירות התעסוקה התשי"ט ,3151חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א – ,3153חוק דמי מחלה ,התשל"ו – ,3111חוק חופשה שנתית ,התשי"א – ,3152חוק עבודת נשים, התשי"ד – ,3154חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,התשכ"ו – ,3115חוק עבודת הנוער ,התשי"ג – ,3153חוק החניכות ,התשי"ג – ,3153חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,התשי"א ,3153- חוק הגנת השכר ,התשי"ח ,3151חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג – ,3113חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה – ,3115חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ,3111חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב – ,2222צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא המכרז (להלן" :חוקי העבודה"). .2 הקבלן ,בעלי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בעבירה לפי חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז*; .3 במהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,הורשע הקבלן ב- __________________ עבירות ע"פ חוקי העבודה ,בעלי השליטה בקבלן הורשעו ב - ______________________עבירות ע"פ חוקי העבודה ,חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בקבלן הורשעו ב_____________ -עבירות ע"פ חוקי העבודה*. .4 הקבלן ,בעלי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת (להלן" :המינהל") בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז /נקנסו בפחות מ 2 -קנסות בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה בשלוש שנים האחרונות*. (קנסות שניתנו בגין אותה עבירה נספרו כקנסות שונים) .5 במהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,נקנס הקבלן ע"י המינהל ב __________________ -קנסות ע"פ חוקי העבודה ,בעלי השליטה בקבלן נקנסו ע"י המינהל ב __________________ -קנסות ע"פ חוקי העבודה ,חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בקבלן נקנסו ב _____________ -קנסות ע"פ חוקי העבודה*. בעל שליטה – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א – .3113 הנני מצהיר ,כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ___________ (חתימה) אישור אני הח"מ _________ ,עו"ד (מ.ר ) ________ .מאשר ,כי ביום _______ הופיע/ה בפניי מר/גב' _________ ,ת.ז. _________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי. _________________ (חתימה וחותמת עוה"ד) חתימה וחותמת__________ Page 18 of 71 נספח ב'3 תצהיר קיום זכויות עובדים -בעל שליטה בקבלן יש לצרף לתצהיר זה אישור המינהל ביחס לנתונים המפורטים לעיל.* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים. אני הח"מ ______________ ,ת.ז , ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן: אני בעל שליטה אצל _____________________ (להלן" :הקבלן") ,כהגדרת מונח זה ע"פ חוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א – .3113 .3 ה קבלן ואני מקיימים את חובות הקבלן בעניין זכויות עובדים ע"פ חוקי העבודה המפורטים להלן: חוק שירות התעסוקה התשי"ט ,3151חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א – ,3153חוק דמי מחלה, התשל"ו – ,3111חוק חופשה שנתית ,התשי"א – ,3152חוק עבודת נשים ,התשי"ד – ,3154חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,התשכ"ו – ,3115חוק עבודת הנוער ,התשי"ג – ,3153חוק החניכות, התשי"ג – ,3153חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,התשי"א ,3153-חוק הגנת השכר, התשי"ח ,3151חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג – ,3113חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה – ,3115חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ,3111חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב – ,2222 צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא המכרז (להלן" :חוקי העבודה"). .2 הקבלן ,אני וחברות אחרות בבעלותי לא הורשעו בעבירה לפי חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז*; .3 במהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,הורשע הקבלן ב- ב הורשעתי אני העבודה, חוקי ע"פ עבירות __________________ ______________________עבירות ע"פ חוקי העבודה ,חברות אחרות בבעלותי הורשעו ב- _____________עבירות ע"פ חוקי העבודה*. .4 הקבלן ,אני וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת (להלן" :המינהל") בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז /נקנסו בפחות מ 2 -קנסות בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה בשלוש שנים האחרונות*. (קנסות שניתנו בגין אותה עבירה נספרו כקנסות שונים) במהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,נקנס הקבלן ע"י .5 המינהל ב __________________ -קנסות ע"פ חוקי העבודה ,אני נקנסתי ע"י המינהל ב- __________________ קנסות ע"פ חוקי העבודה ,חברות אחרות בבעלותי נקנסו ב - _____________קנסות ע"פ חוקי העבודה*. בעל שליטה – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א – .3113 הנני מצהיר ,כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ___________ (חתימה) אישור אני הח"מ _________ ,עו"ד (מ.ר ) ________ .מאשר ,כי ביום _______ הופיע/ה בפניי מר/גב' _________ ,ת.ז , _________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי. _________________ (חתימה וחותמת עוה"ד) חתימה וחותמת__________ Page 19 of 71 מסמך ג' נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז בנק____________________: סניף___________________: מיקוד__________________: תאריך__________________: לכבוד מועצה מקומית גדרה ____________ ג.א.נ,. הנדון :ערבות בנקאית מס' _____________ על פי בקשת _____________________________ (להלן "המבקשים") בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז פומבי מס' - 1/2234לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת ,פסולת מופרדת במקור וגזם ו/או ניקיון רחובות (מחק את המיותר) -אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ____________ש"ח. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי יום לא תענה. לאחר יום ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. בכבוד רב, בנק _____________________ : חתימה וחותמת__________ Page 20 of 71 מסמך ד' הצהרת המשתתף ואישור רו"ח שם המשתתף ______________________________________ :תאריך______________: הרינו להצהיר כדלקמן: הרינו להצהיר כי במהלך 3שנים ברציפות ( 31חודשים) מתוך 3השנים האחרונות ,החל משנת ,2233היו למשתתף מחזור הכנסות מביצוע עבודות פינוי פסולת ו/או איסוף גזם שבוצעו על ידו ,בסך שאינו נמוך מ – 32מיליון ( ₪לא כולל מע"מ) בשלושת השנים ביחד. הרינו להצהיר כי במהלך 3שנים ברציפות ( 31חודשים) מתוך 3השנים האחרונות ,החל משנת ,2233היו למשתתף מחזור הכנסות מביצוע עבודות או ניקיון רחובות שבוצעו על ידו ,בסך שאינו נמוך מ – 32מיליון ( ₪לא כולל מע"מ) בשלושת השנים ביחד. (מחק את המיותר) המחזור הכספי של המשתתף בשנת 2233היה בסך של ____________________ ₪לא כולל מע"מ. המחזור הכספי של המשתתף בשנת 2232היה בסך של ____________________ ₪לא כולל מע"מ. המחזור הכספי של המשתתף בשנת 2233היה בסך של ____________________ ₪לא כולל מע"מ. חתימת המשתתף____________________ : ======================================================= אישור רואה חשבון לבקשת _______________________ (להלן" :המשתתף") וכרואי החשבון שלו ,ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות כמדווח לעיל .ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף .אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף בדבר ניסיון והיקף עבודות בשנים 2233עד .2233 תאריך__________ : _________________ בכבוד רב, רואי חשבון חתימה וחותמת__________ Page 21 of 71 מסמך ה' חוזה מס' 4102/8 שנערך ונחתם ביום________________לחודש __________________שנת 2234 בין מועצה מקומית גדרה רח' פינס 4 גדרה מיקוד 1251122 ( להלן" :המועצה" ) מצד אחד; לבין _____________________________ שכתובתו _______________________________ ( להלן" :הקבלן") הואיל : מצד שני; ומועצה מקומית גדרה פרסמה מכרז מס' 1/2234לביצוע עבודות: פינוי פסולת עירונית מעורבת ,פסולת מופרדת במקור וגזם ניקיון רחובות (מחק את המיותר) בתחום שטח השיפוט של המועצה. והואיל : והקבלן הגיש הצעתו למכרז ,וועדת המכרזים של מועצה מקומית גדרה בישיבתה מס' _______ מיום _________ המליצה לקבוע את הקבלן כזוכה /אחד מהזוכים במכרז וראש המועצה אישר את המלצת הועדה; והואיל : והקבלן מעוניין לבצע את העבודה בהתאם לדרישות המכרז ולהוראות המועצה ועפ"י הוראות כל דין; לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן : פרק – /כללי .3.3 דין המבוא וההצהרות והכלולות בו כדין הוראות החוזה. .3.2 בחוזה זה תהה למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן. "המכרז" -מכרז מס' 1/2234לביצוע עבודות: פינוי פסולת מעורבת ,פסולת מופרדת במקור וגזם ניקיון רחובות ( מחק את המיותר) שהתפרסם על ידי המועצה. "המועצה" -מועצה מקומית גדרה. "המנהל" -יואב כאוי ,או מי שימונה על ידי ראש המועצה. חתימה וחותמת__________ Page 22 of 71 "המדד" -מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו. "אתר הסילוק" – כל אתר הטמנה או עיבוד/טיפול בפסולת או תחנת מעבר ,המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה ,שאליהם תועבר הפסולת הנאספת ברחבי המועצה ובהם תסולק/תטופל הפסולת שתיאסף על ידי הקבלן בתחומי שטח השיפוט של המועצה ,עפ"י בחירת המועצה. "תחנת מעבר" -מתקן נייח וקבוע שבו נעשים אחד ,חלק או כל אלה: העברה של פסולת במהלך פינוייה וסילוקה מכלי קיבול אחד לרבות רכב להובלת פסולת ,לכליקיבול אחר. הקטנת נפח של הפסולת בדרך של גריסה ,דחיסה וכו'. מיון של פסולת למרכיביה לצורכי מחזור או שימוש חוזר.המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ושממנו תשונע הפסולת לצורכי סילוק/עיבוד אל אתר סילוק/עיבוד מאושר על פי כל דין. "כלי רכב וציוד" -כלי רכב (לרבות רכב טאוט) ,ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות במסמכי החוזה. " רכב או רכבי טאוט " -רכב טאוט קטן או גדול או ייעודי המיועד לביצוע טאוט רחובות והמסוגל לאסוף ולפנות את כל פסולת הרחובות. "רכב טאוט קטן" -רכב טיאוט קטן לטאוט מדרכות ,חניות ציבוריות ,כבישים ומשטחים אחרים המכוסים בשכבה קשה (בטון ,ריצוף אספלט וכו') משנת ייצור 2233ואילך ,שמשקלו הכולל לא יעלה על 5טון ,בעל מיכל לפסולת העשוי מנירוסטה בנפח שלא יפחת מ – 3.1מ"ק ,עם מיכל מים מנירוסטה בנפח שלא יקטן מ 252 -ליטר ,המאפשר טאוט ברוחב מינימלי שלא יעלה על – 3.2מטר וברוחב מכסימלי שלא יפחת מ – 2.1מטר .רכב הטאוט יכלול מערכת היגוי ומברשות באופן שיאפשר לבצע טאוט של שפת הכביש מצד ימין ושמאל (משני צידי הרכב) וטאוט של פינות הנוצרות כתוצאה ממפגש של אבני שפה בתשעים מעלות .רכב הטאוט יהיה מותאם לניקוי משטחים מרוצפים ,אבנים משתלבות או שטחים סלולים ללא גרימת נזק לתשתית.פתחי היניקה של הפסולת ברכב הטאוט ,יאפשרו הרמה ופינוי של פסולת בעלת נפח גדול כגון ,בקבוקים ,פחיות שתיה וכו'. רכב הטאוט יכלול אמצעים לאיטום ומיגון לרעש על מנת לספק הפעלה שקטה ככל שניתן ואמצעים להרטבה של המברשות למניעת היווצרות מפגעי אבק .מיכל/י הפסולת של רכב הטיאוט יהיו עם סגרים ואטימה יעילים למניעת מעבר נוזלים מדלת הפריקה ,וכן נעילה של פתח כניסת הלכלוך למניעת פ ליטה ,כאשר המיכל מלא ורכב הטיאוט בדרכו לריקון המיכל .רכב הטאוט יהיה מסוגל לעלות ולרדת מהכביש למדרכה בבטחה כאשר מכל הפסולת מלא וריק. " רכב טאוט גדול" -רכב טיאוט המורכב על שילדת משאית בעלת חזית אנכית קדמית שאינה בולטת ,בעל אפיונים כדלקמן :שנת ייצור 2233ואילך ,הרכב מאפשר טיאוט ברוחב 2מטר לפחות, נפח מיכל האשפה 5,222ליטר לפחות ונפח מיכל המים לפחות 3222ליטר .הרכב כולל מערכת היגוי ומברשות המאפשרת טיאוט בשני צידי הכביש/המדרכה (ימין ושמאל) ,הרכב כולל מערכת מתזים להתזת מים על המברשות בעת ביצוע פעולת הטיאוט למניעת מפגעי אבק ,הרכב מותאם לטיאוט שטחים מרוצפים במרצפות או באבנים משתלבות או שטחים סלולים ללא גרימת נזק לתשתיות ,על המברשות להיות מסוג המבטיח היצמדות יעילה לכביש ,גם אם פני השטח משובשים ,הרכב כולל איטום ומיגון לרעש המאפשר הפעלה שקטה ככל האפשר ,פתח היניקה מסוג המאפשר פתיחה או הרמה למעבר של פסולת בנפח גדול כגון בקבוקים ,פחיות וכיו"ב ,הרכב בנוי באופן הכולל אמצעים המאפשרים לנהג המפעיל לראות את המברשות הממוקמות בחלקו הקדמי של הרכב בעת ביצוע הטיאוט. "רכב טאוט ייעודי" -רכב טיאוט יעודי ,בעל אפיונים כדלקמן :שנת ייצור 2233ואילך ,הרכב מאפשר טיאוט ברוחב 3.1מטר לפחות ,נפח מיכל האשפה 3,222ליטר לפחות ונפח מיכל המים לפחות 122ליטר ,הרכב כולל מערכת היגוי ומברשות המאפשרת טיאוט בשני צידי הכביש/המדרכה (ימין ושמאל) ,הרכב כולל מערכת מתזים להתזת מים על המברשות בעת ביצוע פעולת הטיאוט למניעת מפגעי אבק ,הרכב מותאם לטיאוט שטחים מרוצפים במרצפות או באבנים משתלבות או שטחים סלולים ללא גרימת נזק לתשתיות ,על המברשות להיות מסוג המבטיח היצמדות יעילה לכביש ,גם אם פני השטח משובשים ,הרכב כולל איטום ומיגון לרעש המאפשר הפעלה שקטה ככל האפשר ,פתח היניקה מסוג המאפשר פתיחה או הרמה למעבר של פסולת בנפח גדול כגון בקבוקים, חתימה וחותמת__________ Page 23 of 71 פחיות וכיו"ב ,הרכב בנוי באופן הכולל אמצעים המאפשרים לנהג המפעיל לראות את המברשות הממוקמות בחלקו הקדמי של הרכב בעת ביצוע הטיאוט. כל הכבישים בתחום שטח השיפוט של המועצה וכן כל רחוב אחר בתחום "רחוב1רחובות" - השיפוט של המועצה אשר יתווסף אליו במשך תקופת החוזה ,לרבות המדרכות ,השטחים הגובלים בכבישים ברוחב של 3מטר מקצה הכביש ,שבילי גישה ,סמטאות ,מפרצי חנייה ,שטחים ציבוריים, מגרשי חנייה ציבוריים ,המעברים לבתים הגובלים ברחובות והמסתעפים מהם ,רחבות ציבוריות, איי התנועה שברחובות ,רחובות בלתי סלולים ,מגרשי ספורט לסוגיהם וכל שטח אחר שאינו ברשות הפרט (לא כולל גינות ציבוריות). "פסולת" או "פסולת רחובות" – לרבות שיירי מזון ,קליפות ,קרטונים וניירות ,אריזות של מיכלי משקאות ,שברי זכוכית ,קופסאות ,בדלי סיגריות ,גומי לעיסה (מסטיק) ,אריזות למיניהן ,קרשים, שברי עץ ומתכת ,סמרטוטים ,חול ,עפר ,אבנים ,צואת כלבים וכל פסולת אחרת הגורמת לכלוך והמצויה ברחובות. "מכלי אצירה" -מכלים (מכלים -עגלות ,מכולות ,מכלים מוטמנים וכו' ) מפלסטיק ו/או מתכת ו/או חומרים אחרים ,המשמשים בנפחים שונים לאצירת פסולת מעורבת וגזם. מיכלי אצירה לפסולת ,מוטמנים בקרקע ,בנפח שלא יפחת מ 5 -מ"ק, "מכלים מוטמנים" - המורכבים ממיכל חיצוני קשיח המותקן בתת הקרקע באופן קבוע ובתוכו מיכל פנימי שלתוכו מושלכת הפסולת והנשלף מתוך ה מיכל החיצוני אל מעל פני השטח ,לצורך ריקונו ,וחלק עילי הבולט מעל פני הקרקע שבתוכו מורכב פתח השלכת הפסולת אל תוך המיכל. "הקבלן" -לרבות עובדיו ,מועסקיו ,מנהליו ,קבלני המשנה שיועסקו על ידו וכל הבאים בשמו או מטעמו. פסולת שמקורה במשקי בית ,מוסדות ועסקים המכילה מרכיבים "פסולת מעורבת" - אורגניים ואנאורגניים מעורבים כגון :שיירי מזון ,קרטונים וניירות ,אריזות לסוגיהן ,גזם ,פלסטיק, זכוכית ,מתכות ,עצים ,אריזות ,סמרטוטים ,פסולת בניה בכמות שאינה עולה על 2.5מ"ק במצבור אחד ,וכיו"ב המצויים בכלי האצירה או לידם בתחומי המועצה. למען הסר ספק ,פסולת מופרדת הנאצרת בנפרד במתקנים ייעודיים לצרכי מחזור או צרכים אחרים ,אינה נכללת בהגדרה זו. "פסולת בנייה" -חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה ו/או פיתוח תשתיות או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בנייה ו/או פיתוח תשתיות לרבות ערמות אדמה וחלקי הריסות של מבנים. "גזם" -חלקי עיצים ,ענפים ,שיחים ועלים שהוסרו בעת כריתה או גיזום או שנפלו או נשרו ,שיירי מזון ,ניירות ,קליפות ,מכלי משקאות ,שברי זכוכית ,פחיות ,קופסאות קרטון ,אריזות לסוגיהן, שקיות פלסטיק ,סמרטוטים ,דוודים ,ריהוט ,מכשירים חשמליים ,אביזרים וציוד ביתי ,פסולת בנייה בכמות שאינה עולה על 2.5מ"ק במצבור אחד ,פגרי בעלי חיים ,גרוטאות ,משטחי עץ ,צחוד תעשייתי וכל פסולת אחרת הגורמת לאי ניקיון. "העבודה" או "העבודות" -איסוף ופינוי פסולת מעורבת גזם וניקיון רחובות בהתאם לנספח ד' וכן כל העבודות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע על פי מסמכי החוזה. "חג" 2 -ימי ראש השנה ,יום כיפור ,חג ראשון של סוכות ,שמיני עצרת ,חג ראשון של פסח ,שביעי של פסח ,יום העצמאות ושבועות. "תכנית עבודה" - תכנית עבודה שתוכן ע"י המנהל בכתב ותועבר לקבלן. "אזורי העבודה" – אזורים שיוגדרו בתכנית העבודה בנספח ו' שבהם יבצע הקבלן את שירותי פינוי הגזם וניקיון הרחובות על פי התדירות וימי העבודה שיוגדרו בתכנית ובהתאם למקומות עליהם יורה המנהל. חתימה וחותמת__________ Page 24 of 71 "אשפתון1נים ציבורי1ים" – מכל אצירת פסולת המוצב ברשות הרבים ברחוב והמיועד לקליטת פסולת בעלת מימדים קטנים יחסית כגון :אריזות סיגריות ,בדלי סיגריות ,אריזות מזון ,פיסות נייר וכו' המושלכים ע"י העוברים ברחובות. .3.3 המסמכים המפורטים להלן מצורפים לחוזה זה ,כחלק בלתי נפרד הימנו: נספח א' -כתב הכמויות והצעת מחירים. נספח ב' -אישור על קיום ביטוחים. נספח ג' -נוסח ערבות בנקאית לקיום התחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה. נספח ד' -מפרט דרישות לביצוע. נספח ה' -רשימת כלי הרכב. נספח ו' -אזורי וימי פינוי הפסולת המעורבת ,הגזם והניקיון. נספח ז' -הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף של המכלים הכתומים; כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות כל מסמכי המכרז ,יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי החוזה" . .3.4 הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה והמכרז ,כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם ,וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו. .3.5 הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע ,היכולת ,המשאבים הכספיים ,הכישורים ,המיומנות, הציוד ,החומרים ,כוח האדם המקצועי וכל הנדרש על מנת לבצע את העבודות ברמה גבוהה ובהתאם למסמכי החוזה. .3.1 הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא מכיר את הרחובות ,את סדרי התנועה והחניה וכל דרכי הגישה והיציאה אליהם וכי הוא יבצע את העבודות בהתאם להסדרי התנועה הקיימים או כל הסדרי תנועה חדשים שיקבעו מבלי שיהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי מעבר לתשלומים המגיעים לו כמפורט בפרק 1להלן. .3.1 הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות על פי מסמכי החוזה ואשר ביצועה מחייב קבלת רי שיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי ,והוא מתחייב לעשות כל הנדרש לקבלתו. .3.1 הצהרות הקבלן הקבלן מצהיר ומאשר בזאת ,כדלקמן: .3.1.3 כי הינו בעל ותק ,ניסיון מוכח ומיומנות רבים בכל הקשור לביצוע השירותים. .3.1.2 כי הוא בעל כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים לביצוע השירותים נשוא ההסכם. .3.1.3 כי נהירים לו היטב כל כללי ותקני הבטיחות הנוגעים לביצוע השירותים. .3.1.4כי ימציא למועצה את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות מכל סוג ומין שהוא הקשורים לביצוע השירותים בהתאם לנדרש בהוראות כל דין. .3.1.5כי קיבל את כל המידע הקשור בביצוע השירותים וכי אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה לבצע את העבודות ,במועדים כמפורט בחוזה זה ובאיכות מעולה. .3.1.1כי ברשותו ציוד ,רכבים ומכשירים תקינים ובמצב מעולה ,ועובדים מיומנים הבקיאים היטב במלאכת ביצוע השירותים ובביצוע כל התחייבויותיו שעל פי חוזה זה. .3.1.1כי יבצע את השירותים נשוא המכרז במקצועיות ובאיכות מעולה לשביעות רצון המועצה, בהתאם לפרטים ,לתנאי חוזה זה ,וליתר הנספחים לחוזה זה המהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,בהתאם להנחיות ולהוראות בין הכלליות ובין המיוחדות ,של המועצה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם ,בהתאם להוראות והנחיות כל רשות מוסמכת ובשים לב להוראות כל דין. חתימה וחותמת__________ Page 25 of 71 .3.1.1כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא למועצה אישורים להוכחת האמור בפיסקה זו. .3.1.1כי הינו בעל אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו .3111 - .3.1.32כי הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות ורשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. .3.1.33כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו וכי אין כל מניעה חוקית ,חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה ,ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו. .3.1.32כי במידה והקבלן הינו תאגיד ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם ,הוא מתחייב להמציא למועצה להנחת דעתה אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו ,רישומו ,קיומו ,זהות מנהליו וסמכויותיהם. .3.1.33כי רק בהסתמך על נכונות כל הצהרותיו היסודיות דלעיל של הקבלן הסכימה המועצה להתקשר עימו בחוזה. פרק – 0ביצוע העבודה .2.3 המועצה מוסרת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו לבצע את העבודות בכמות ובאופן כפי שיוטלו עליו על ידי המועצה. .2.2 הקבלן יתחיל בביצוע העבודה תוך 35יום קלנדריים ממועד החתימה על החוזה ובתיאום מלא עם המנהל. .2.3 העבודה תבוצע בהתאם למפרט הדרישות לביצוע נספח ד' ו ח' המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה. .2.3.3 היה ויתקלקל ו/או לא יופעל ו/או לא יסופק כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב המופעלים על ידי הקבלן בביצוע העבודה ,ידאג הקבלן מיד לתיקונם ו/או אספקתם ו/או הפעלתם .לא עלה בידי הקבלן לבצע את התיקון ,האספקה או ההפעלה של כוח האדם ו/או הציוד ו/או כלי הרכב תוך פרק זמן שלא יעלה על 2 שעות ,יעמיד תחתם כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב אחרים ,העונים על כל הדרישות המפורטות בחוזה ובנספחיו לצורך ביצוע העבודה .האמור בס"ק זה לעיל לא יגרע מחובתו של הקבלן לעמוד בלוח הזמנים כמפורט בנספח ד'. .2.3.2 לא העמיד הקבלן כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב חליפיים – תוך פרק הזמן הנקוב לעיל -תהא המועצה רשאית לשכור בעצמה ו/או על ידי אחרים כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב חליפיים ולחייב את הקבלן בעלויותיה ובהוצאותיה ,בתוספת 35% כהחזר הוצאות כלליות. מסמך חתום בידי המועצה ,המפרט את סכומי העלויות וההוצאות ,יהווה ראיה מכרעת לכל דבר ועניין ביחס לתוכנו של המסמך. .2.4 הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לביצוע העבודה לרבות הוראות הבטיחות בעבודה ודיני התעבורה .הקבלן יציג אישורים ויצהיר על תנאי בטיחות עפ"י כל דין. .2.5 על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע העבודה, ולמלא אחר כל הוראות המנהל (ככל שניתנו) למניעתן. .2.1 הקבלן יעסיק עובדים ,כלי עבודה ,ציוד ,חומרים ורכבים מתאימים ובכמות מספקת לביצוע כל העבודות הנדרשות. חתימה וחותמת__________ Page 26 of 71 כל העובדים שיועסקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה ,יהיו בעלי אזרחות ישראלית (בעלי תעודת זהות כחולה) ו1או עובדים זרים בעלי אישורי עבודה ושהייה ממשרד הפנים ושרות התעסוקה והמועסקים בארץ בהתאם לכל דין. רשימת העובדים שיועסקו ברשות ,תועבר מראש אל המועצה ותכלול את שמות העובדים ומספר תעודת זהות של כל עובד. העסקת העובדים ,תהא מותנית בקבלת אישור מראש של מחלקת הבטחון של המועצה. .2.1 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם למפורט בחוזה זה בצורה מקצועית ויסודית ולנהל יומן עבודה יומי בהתאם להוראות ולמתכונת שתיקבע על ידי המנהל. .2.1 .2.1.3מעת לעת במקומות ,בימים ובשעות כפי שיקבע המנהל ,יבוצע סיור בקורת בהשתתפות המנהל והקבלן או באי כוחם ,באמצעות רכבו של הקבלן. .2.1.2בתום כל חודש של תקופת החוזה ,יגיש הקבלן למנהל ,לאישורו ,דו"ח חודשי מרכז של יומן העבודה המתייחס לחודש שחלף ,לפי הפירוט שיידרש על ידי המנהל. .2.1 .2.1.3הקבלן יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המנהל וידווח לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו ע"י המנהל ,על מהלך העבודות ועל תקלות ככל שתהיינה כאלה. .2.1.2הקבלן ידאג לספק ולהתקין על חשבונו מכשירי קשר אלחוטי מסוג שיקבע על ידי המועצה בכל כלי רכב שיעבוד בשרות המועצה .הקבלן מתחייב לשאת עמו בכל עת ,מכשיר טלפון סלולרי זמין ,שמיש ותקין ,לצורך שמירת קשר קבוע בין הקבלן למנהל. .2.1.3הקבלן יתקין על כל כלי הרכב בהם יעשה שימוש לצורך פינוי הפסולת וניקיון הרחובות ע"פ הסכם זה ,מערכת מעקב אחר מיקום כלי הרכב ( - GPSכדוגמת איתורן או שווה ערך) ויאפשר למפקח להיכנס למערכת על מנת לוודא את מיקום כלי הרכב ,בכל שעות העבודה. .2.1.4הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בדבר הרחקתו ממקום ביצוע העבודות של כל אדם המועסק על ידי הקבלן ,אם לדעת המנהל ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, התנהג אותו אדם שלא כשורה ,או שאינו מוכשר למלא את תפקידו ,או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע העבודות .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור ,לא יחזור הקבלן להעסיקו בדרך כלשהי ובתפקיד כלשהו בביצוע העבודות על פי חוזה זה. .2.32 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת .כן מתחייב הקבלן לשאת בכל התוצאות שתנבענה מהפרתה של התחייבות זו ,לרבות כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של כל המועסק על ידי הקבלן ו/או פועל מטעמו ו/או בשליחותו בביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה. .2.33 דיווחים למועצה ויומן עבודה מדי יום יינתנו דיווחים סדירים ע"י הקבלן למנהל מטעם המועצה ,בדבר אופן ביצוע העבודות באותו יום וכן בנוגע לתקלות ו/או בעיות שעלו במהלך ביצוע העבודות. הקבלן יתקין בעצמו ועל חשבונו כרטיס נוכחות בנקודת כינוס העובדים וידאג להחתים את כל העובדים בתחילת ובסיום כל יום העבודה. אחת לחודש ,במועד הגשת החשבון מטעם הקבלן למועצה ,ימסור הקבלן למנהל את הדיווחים והמסמכים ,כדלקמן: העתק של יומן העבודה .יומן העבודה יכלול ,בין השאר ,את הפרטים ביחס לאותו חודש ,כדלקמן: .2.33.3 .2.33.3.3 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודה. .2.33.3.2 שעת תחילת וסיום העבודה של כל אחד מהעובדים. .2.33.3.3 סוג הרכבים והציוד הנמצאים בשימוש במקום ביצוע העבודות. חתימה וחותמת__________ Page 27 of 71 .2.33.3.4 תקלות והפרעות בביצוע העבודות. .2.33.3.5 הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל. .2.33.3.1 הערות המנהל בדבר מהלך ביצוע העבודות. .2.33.3.1 ריכוז נתונים בדבר כמויות (טון) פסולת לסוגיה השונים ,שפונו מתחום שיפוט המועצה והועברו ע"י הקבלן לאתר הסילוק .דו"ח הרכוז יכלול ,בין השאר ,פירוט ביחס לסוג הפסולת שהועברה על ידו לאתר סילוק הפסולת וכמויות (טון פסולת) (סעיף זה מתייחס לעבודות פינוי הפסולת המעורבת והגזם). היומן ייחתם כל יום על ידי הקבלן והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למנהל מדי חודש בזמן מסירת החשבון .הרישומים ביומן לא ישמשו בכל מקרה עילה בידי הקבלן לדרישת כל תשלום על פי החוזה וזאת גם במקרה שבו המועצה לא ערערה ו/או לא תיקנה ו/או לא דרשה לתקן רישומים ביומן. .2.33.2בנוסף לדו"ח הריכוז ,יעביר הקבלן באותו מועד למועצה גם העתקים של תעודות שקילה ותעודות משלוח הכוללות ,בין השאר ,אישור אתר הפסולת כי הפסולת הינה מתחום שיפוט המועצה וכוללת מועדים ,מס' רישוי משאית ,שם הנהג ,משקל ברוטו ,טרה ונטו של הרכב והפסולת וסוג וכמויות טון פסולת מוטמנת. (סעיף זה מתייחס לעבודות פינוי הפסולת המעורבת והגזם). סעיפי הדיווחים כמפורט לעיל ,אינם מתייחסים לדיווחים לגבי פסולת אריזות המופרדת במקור, והדיווחים לגבי פסולת זו ,תבוצע על פי המפורט בנספח ז'. .0.//.3איסור איסוף פסולת שלא מתחום שיפוט המועצה הקבלן מתחייב ומצהיר בזאת כי כל פסולת שתועבר על ידו לאתר הסילוק ,תהא .2.33.3.3 פסולת שמקורה אך ורק מתחום שיפוט המועצה .הקבלן מתחייב ומצהיר כי לאחר העמסת המשאיות בפסולת מתחום שיפוט המועצה לא יעשה איסוף נוסף ו/או עצירת ביניים באזור שאינו בתחום שיפוט המועצה לצורך העמסת פסולת נוספת שאיננה מתחום שיפוט הרשות. (סעיף זה מתייחס לקבל שיבצע את עבודות פינוי הפסולת המעורבת והגזם). .2.33.3.2 מובהר בזאת כי הצהרות והתחייבויות הקבלן לעיל הן מהותיות. פרק - 3יחסי הצדדים וזכות ביצוע ביקורות לעניין זכויות עובדים .3.3 ארגון ביצוע העבודות על פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ואולם אין בכך כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו למנהל במפורש במסמכי החוזה והמכרז. .3.2 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות על פי המכרז והחוזה, את ההשגחה עליהם ,אמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך. בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום ,רישיון או היתר לפי כל דין או הוראה של רשות מוסמכת ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום ,בעל רישיון או בעל היתר כאמור. .3.3 מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד .הקבלן בלבד ,יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי החוזה והמכרז על ידי עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו (אם נתקבלה הסכמת המועצה מראש ובכתב, כמפורט בחוזה זה להלן) וכל מי שבא מטעמו ,לרבות תשלום שכרם ,זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה. .3.4 הקבלן מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע ,מפעם לפעם, בחוק וכי לדרישת המועצה ימציא לה אשור רו"ח בעניין .הקבלן מתחייב לקיים בקשר עם העסקת עובדיו את הוראות דיני העבודה ובכלל זה את הוראות חוק שכר מינימום ,תשמ"ז – ,3111חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ,3113 -חוק עבודת הנוער ,תשי"ג – 3153ולרבות ההסכמים וההסדרים הקיבוציים הרלוונטיים. חתימה וחותמת__________ Page 28 of 71 הקבלן יהא אחראי לכך ,כי דינים אלה יקוימו גם בקשר עם עובדי קבלני משנה שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ,אם העסקתם תאושר על ידי המועצה כאמור בחוזה זה. הפרת הוראות הדינים הנ"ל על ידי הקבלן ,תהווה הפרה של תנאי החוזה. .3.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה – 3115כפי שיתוקן מפעם לפעם והתקנות שתוקנו ושיותקנו על פיו. .3.1 הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה ,הבטיחות והבריאות ביחס להעסקת עובדיו. .3.1 הקבלן הינו קבלן עצמאי ואין ולא יהיו כל יחסי עובד -מעביד בינו לבין המועצה. .3.1 הקבלן ישא בכל התשלומים לעובדיו ללא יוצא מן הכלל. .3.1 הקבלן ישפה את המועצה בגין כל תביעה שתוגש נגדה ואשר נושאה הינו מדיני עבודה. .3.32 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים שהם מהימנים ובעלי נסיון ,ידע ,ומומחיות ממדרגה גבוהה הדרושים לשם מילוי התחייבויותיו של הקבלן כלפי המועצה על פי חוזה זה .כמו כן ,מתחייב הקבלן להעסיק עובדים במספר הדרוש לשם ביצוע כל התחייבויותיו שעל פי חוזה זה ולשביעות רצון המועצה. .3.33 הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיערכו ,ככל שיערכו ,בעניין פיקוח ו/או אכיפת קיום זכויות עובדיו ,וכן מתחייב להמציא למועצה לדרישתו ,בין היתר ,אישורים על תשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,קרנות פנסיה ,תלושי שכר של העובדים המועסקים על ידו עבור המועצה וכן כל מסמך רלוונטי אחר הנדרש ע"י המועצה. .3.32 מובהר ומוסכם בזאת כי ככל שתערך ביקורת ע"י גורם מקצועי אחר זולת המועצה ,לרבות מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ו/או מי מטעמו ,תהא רשאית המועצה להעביר את המסמכים כאמור לאותו גורם. ככל שתמצא במהלך הביקורת הפרה של זכויות העובדים המועסקים ע"י הקבלן ,יועברו כל הממצאים בכתב לקבלן עם העתקים למזכירות המועצה וכן למינהל ההסדרה והאכיפה בתמ"ת. .3.33 לא יאוחר מתוך 32יום ממועד העברת ממצאי הביקורת כאמור לעיל ,מתחייב הקבלן להמציא למועצה תצהיר בכתב ,המפרט את אופן תיקון הממצאים במלואם ,לרבות פירוט תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות העובדים בעבר ,במידת הצורך .התצהיר יחתם ע"י המציע ויאושר ע"י רו"ח של המציע. מובהר ומוסכם בזאת כי עד למילוי התנאי הנקוב בסעיף זה יושהה כל תשלום המגיע לקבלן ,ככל שמגיע ,מאת המועצה .למען הסר ספק ,אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהתאם להסכם ו/או ויתור כלשהו של המועצה על טענה או תביעה למיצוי זכויות המועצה ע"פ תנאי ההסכם וכל דין. .3.34 מוסכם ומוצהר בזה שהקבלן מבצע התחייבויותיו שבחוזה זה כקבלן עצמאי ואין בין המועצה לבין הקבלן ו1או מי מהמועסקים על ידו ו1או הפועלים מטעמו ו1או בשליחותו יחסי עובד ומעביד ,וכל אלה אינם משתלבים במסגרת המועצה ועובדיה ,על כל הכרוך והנובע מכך .הצדדים מצהירים מפורשות כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד ו1או סוכנות בין הקבלן ו1או מי מעובדיו ו1או מי מקבלני המשנה שיעסיק לבין המועצה .הקבלן מתחייב לפצות את המועצה ו1או לשפותה ,מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל חיוב שיוטל על המועצה ושיסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו1או המשפטי שונה מהמוצהר בס"ק זה לעיל. פרק – 8איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה .4.3 הקבלן לא יהיה זכאי למסור ,להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו ו/או מהתחייבויותיו לפי חוזה זה .ואולם ,העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין חתימה וחותמת__________ Page 29 of 71 ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות או חלק מהן לאחר. .4.2 היה והקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה ,יראו בהעברת 25%או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות לאחר ,בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים ,כהעברת זכות המנוגדת לסעיף 4.3לעיל. פרק – 5נזיקין וביטוח .5.3 הקבלן יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק לגוף ולרכוש ,ולכל אבדן שייגרמו למועצה ו/או לעובדיה ו/או לרכושם של אלה ו/או לכל צד שלישי לגופו או לרכושו ,לרבות ובמיוחד לכלי אצירה לפסולת מכל סוג ,כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע העבודות או בקשר אליהן על ידי הקבלן או מי מטעמו או על ידי מי שנתון למרותו ,ולרבות ,כל נזק או קלקול שייגרמו לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,גדר, רשת מים ,ביוב ,חשמל ,כבלים ,טלפון ,צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות .הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו הוא בהתאם להוראות המועצה והרשויות המוסמכות על פי דין ,ככל שקיימת לרשויות כאמור סמכויות ספציפיות עפ"י דין ,או לשאת בעלות התיקון של כל נזק או קלקול כאמור וזאת באופן מידי ובדרך היעילה ביותר לשביעות רצונה המלאה של המועצה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש ,בדרך ,מדרכה ,שביל ,ברשת מים ,ביוב, חשמל ,כבלים ,טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור. הקבלן ידווח למועצה תוך פרק זמן שלא יעלה על 4שעות ,על כל מקרה של פגיעה ונזק שיגרמו על ידו לצד שלישי לגופו או לרכושו. .5.2 הקבלן מתחייב בזה לפצות את המועצה ו/או לשפותה ,מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או מחדל כאמור בפסקה 5.3לעיל ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי של הקבלן שבחוזה זה ו/או הקשורה ו/או הנובעת מחוזה זה וביצועו ,וכן בכל מקרה שהמועצה תידרש לשלם פיצויים ,קנסות וכל תשלום אחר .בקשר לתביעה כזו מתחייב הוא לשלם כל סכום כזה למועצה עצמה או לצד שלישי – לפי הוראות המועצה– וזאת מיד עם דרישה ראשונה ,כל זאת בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית והוצאות שהמועצה נתבעה לשלמם אף אם טרם שולמו בפועל ע"י המועצה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא המועצה רשאית לנכות כל סכום כזה מכל תשלום או סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל עת שהיא לפי החוזה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהקבלן מסר בידי המועצה לפי חוזה זה. .5.3 הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות .הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את המועצה מיד עם דרישתה הראשונה בכל סכום שתידרש המועצה לשלם בגין תביעה לנזק או לפיצוי כאמור בתוספת הוצאות אף אם טרם נשאה בהם המועצה בפועל. .5.4 מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי חוזה זה ועל פי כל דין ,מתחייב הקבלן לערוך על חשבונו ובחברת ביטוח מורשית כדין לפעול בישראל ,את הביטוחים המפורטים להלן ,שיהיו בתוקף במשך כל תקופת חלותו של חוזה זה ,ובהתאם לתנאים המפורטים באישור הביטוח הרצ"ב לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו: .5.4.3ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,על פי כל דין ,בקשר ו/או הנובע מביצוע העבודה ובגבולות אחריות שלא יפחתו מסכום השווה ל ₪ 4,222,222 -למקרה ולתקופת הביטוח. ביטוח זה יהיה כפוף להרחבה לכיסוי נזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי הרכב בשימוש הקבלן ,כולל עבודת מנוף וזאת מעבר לכיסוי הביטוח המוענק בפוליסת ביטוחי הרכב של הרכבים אשר ישמשו למתן השירות. .5.4.2 ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים ,קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות. .5.4.3ביטוח מקיף וצד ג' כולל מנוף לרכבים המשמשים את הקבלן ,וכן כל ביטוח אחר הנדרש כחוק בקשר להפעלת רכבים אלו. .5.5 המבוטח בפוליסת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,יהיו הקבלן , ,וקבלני משנה – (כאמור לעיל, העסקת קבלני משנה טעונה הסכמה מראש ובכתב ע"י המועצה) .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי חתימה וחותמת__________ Page 30 of 71 יורחב לכלול את המועצה כמבוטח נוסף בגין אחריותה למעשה או מחדל של הקבלן ו/או כל הפועלים מטעמו ,ויכלול גם סעיף אחריות צולבת וביטוח חבות מעבידים שיורחב לכלול את המועצה כמבוטח נוסף אם יטען כי היא נושאת בחובות כמעביד כלפי מי מעובדי הקבלן .בכל הביטוחים ייכלל סעיף ויתור על תחלוף של המבטח כנגד המועצה ,נציגיה ,עובדיה וכל הבאים מטעמם למעט אם פעלו מתוך כוונת זדון .הפוליסות יציינו כי הכיסוי בכל פוליסה יהיה ראשוני ויחול לפני כל כיסוי אחר אשר נערך על ידי המועצה ו/או מטעמה. ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או שלא לחדשם ,אלא אם כן מסר המבטח למועצה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 12יום מראש. .5.1 בפוליסת החבות יבוטלו כל החריגים המתייחסים לתביעות על פי חוק הביטוח הלאומי למעט התביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו ,מעליות ,מכשירי הרמה ,טעינה ופריקה ,זיהום תאונתי ,עבודת נוער ,רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים בזמן ביצוע העבודה ובכלל זה רכוש המועצה. .5.1 הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המועצה כדי לממש את חוזי הביטוח בעת הצורך ,לרבות הצטרפותו לתביעה של המועצה ,על פי חוזה הביטוח ,אם נדרש לכך על ידה. .5.1 לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח ,אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח ,תחולנה ההוראות הבאות: .5.1.3 המועצה רשאית ,אך לא חייבת ,לאחר שניתנה לקבלן התראה של ( 35חמישה עשר) ימים ,להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי הביטוח ,לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה לפי חוזה הביטוח. .5.1.2 עשתה המועצה כאמור בסעיף 5.1.3לעיל ,יחולו הוצאותיה על הקבלן והמועצה תהא זכאית לנכות כל סכום ששילמה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא ,לפי החוזה ו/או לפי חוזה אחר או לפי דין ,ורשאית היא לגבות סכום זה, מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות בדרך של קיזוז ,וכל זאת בצירוף ריבית החשב הכללי ,ממועד ביצוע התשלום על ידי המועצה ועד מועד גבייתו בפועל מהקבלן. .5.1.3 אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה או כדי להטיל על המועצה חבות כלשהי. .5.1 הקבלן בלבד יישא בכל מקרה ,בעלות הפרמיה של הביטוחים שייערכו וכן בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחים וכן יישא בכל נזק עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ,קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן. .5.32 הקבלן מתחייב להמציא לידי המועצה מיד עם מועד החתימה על החוזה ולפני תחילת ביצוע העבודות ,אישור חתום של חברת הביטוח על פי נוסח נספח ב' על ביצוע הביטוחים בתנאים כנדרש בחוזה זה .האישור כאמור מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה .הקבלן לא יתחיל לבצע כל עבודה לפני שיומצא האישור הנ"ל למועצה כשהוא חתום על ידי מבטחיו. .5.33 הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי האמור בסעיף זה .כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם המועצה לשם שמירה ומימוש של זכויות המועצה על פיהם. .5.32 הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה ,יהא הקבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות, כלפיה והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור על פיהן. .5.33 על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים על המעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים ,וכן לדווח לביטוח הלאומי על קבלני המשנה מטעמו. הקבלן פוטר בזה את המועצה ואת כל הפועלים מטעמה מאחריות כלשהי בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו (או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) המכוסה על פי תנאי פוליסה לביטוח רכב מקיף אשר הוא חייב בעריכתה בהתאם לאמור בסעיף 5.4.3לעיל. חתימה וחותמת__________ Page 31 of 71 פרק – 1תשלומים וערבות בנקאית או פיקדון .1.3 התמור ה ,לה יהא זכאי הקבלן בגין ביצוע העבודות תחושב בהתאם לעבודה אותה ביצע הקבלן בפועל ובהתאם להצעת המחירים של הקבלן. .1.2 הקבלן יגיש למועצה אחת לחודש ,בין הראשון לחמישי בכל חודש ,חשבון בשני עותקים בגין העבודות שבוצעו על ידו בחודש החולף ,מחושב על פי המחירים המפורטים בהצעת המחירים הכלולים במסמכי החוזה .לחשבון יצורף דו"ח חודשי מפורט של פינויים וכמויות פסולת בהתאם לתעודות השקילה בכל סבב של פינוי פסולת וכן העתקים של כל תעודות השקילה מאתר הסילוק לפי סדר הפינויים והתאריכים שיכללו את כל הפרטים לגבי רכב הפינוי והפסולת המפונה לרבות: שם אתר הסילוק סוג הפסולת. מספר הרישוי של הרכב. שם הנהג. תאריך ושעת הכניסה לאתר. משקל ברוטו__________טרה___________ונטו__________של רכב פינוי הפסולת. לתעודות השקילה ,יצורף דיווח מפורט לגבי המועדים (שעה ודקות) של סיום איסוף הפסולת בכל סבב פינוי באזור העבודה והתחלת הנסיעה אל אתר הסילוק וכל נתון אחר שיידרש ע"י המנהל. הקבלן מתחייב להמציא למועצה אישורים מתאימים ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה והמנהל על סילוק כל כמויות הפסולת המפונות ע"י הקבלן מתחומי מועצה מקומית גדרה לאתר הסילוק המאושר. (סעיף זה מתייחס לעבודות פינוי הפסולת המעורבת והגזם). הקבלן שיבצע את עבודות ניקיון הרחובות ,יצרף לחשבון דו"ח חודשי מפורט לגבי עבודות הניקיון בהתאם למתכונת שתיקבע ע"י המנהל. עותק אחד של כל המסמכים הנ"ל ,יועבר אל גזברות המועצה לאחר אישורם ע"י המנהל .ללא המסמכים הנ"ל ,לא יאושר החשבון לתשלום ולא יישא כל הפרשי הצמדה וריבית. .1.3 המנהל יבדוק את פירוט העבודות ,יאשרן ויעביר את החשבון לאישור תשלום ,במלואו או בחלקו תוך 32ימים ממועד הגשתו. המועצה תהא רשאית להפחית מהחשבון סכומים ,בגין עבודות שלא בוצעו לשביעות רצונו של המנהל ו/או שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית בין בשל הוראת המנהל ובין מסיבה אחרת כלשהי, לרבות קיזוזים ,נזקים וקנסות. גזברות המועצה תשלם לקבלן את החשבון המאושר ע"י המנהל בכפוף להפחתות שבוצעו ,תוך 12 ימים מיום אישור החשבון על ידי המנהל. .1.4 התמורה כמפורט בסעיף 1.3לעיל ,תהיה צמודה למדד. המדד יעודכן אחת לשישה חודשים .העדכון לא יבוצע רטרואקטיבית ("צופה פני עתיד"). המדד הבסיסי – המדד נכון לחודש ,2234/שפורסם ביום .2234/ המדד הקובע – משמע המדד שהיה ידוע מחצית השנה ( 1חודשים) לאחר מועד המדד הבסיסי. תנודת המדד -ההפרש בין המדד הבסיסי לבין המדד הקובע . אם יתברר כי המדד הקובע עלה או ירד לעומת המדד היסודי ,תשלם המועצה לקבלן תוספת או תבוצע הפחתה של התמורה עבור העבודה שבוצעה בחודש הביצוע בשיעור תנודת המדד הקובע לעומת המדד היסודי. .1.5 איחור בתשלום לקבלן אשר לא יעלה על 32יום ,לא יהווה הפרה של הסכם זה ,והקבלן לא יהא זכאי לכל סעד כספי או אחר בגין איחור ,כאמור. במידה והמועצה לא תשלם את התמורה המגיעה לקבלן ע"פ חוזה זה במועד שנקבע בסעיף ,1.3 יתווספו לתמורה הפרשי הצמדה וריבית עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה החל מהמועד שנקבע לתשלום ע"פ תנאי החוזה ,ועד לתשלום בפועל ,ובלבד שנעשתה פניה ודרישה לכך בכתב ,על ידי הקבלן ,תוך פרק זמן שלא יעלה על 12יום ממועד העיכוב בתשלום .לא נדרשה המועצה לתשלום חתימה וחותמת__________ Page 32 of 71 כאמור ,על ידי הקבלן ,יראו את הקבלן כמי שויתר על זכותו לתשלום הפרשי ריבית והצמדה כלשהם. .1.1 לכל תשלום שיש לשלם לקבלן על פי חוזה זה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת ביצוע התשלום ,כנגד חשבונית מס ערוכה כדין. מכל תשלום המגיע לקבלן ,ינוכו כל התשלומים שיש לנכות ע"פ כל דין. .1.1 מוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין ביצוע העבודות וההתחייבות שעל הקבלן לבצע על פי מסמכי החוזה למעט עדכונים למדד כאמור לעיל. .1.1 הקבלן מתחייב להמציא למועצה אישור משלטונות מס הכנסה על פטור מניכוי מס במקור שאם לא כן ,ינוכה מס במקור על ידי המועצה ,לפי הוראות כל דין ,בסכום המתאים מהתמורה שתשולם לקבלן לפי הסכם זה. .1.1 למען הסר ספק יובהר ,כי התמורה האמורה בהסכם זה מהווה תשלום מלא וסופי בעבור ביצוע כל העבודות המפורטות בהסכם זה וככל שידרשו על ידי המועצה ,לרבות כל העלויות וההוצאות מכל מין וסוג שהוא שעל הקבלן יהא להוציא בקשר עם ביצוע העבודות וכולל עלות החומרים ,היטלים ואגרות ,הציוד ,הביטוח ,שכר עובדיו ,הוצאות מגורים ,נסיעה וכלכלה של עובדיו וכיו"ב עלויות ככל שתידרשנה בקשר עם ביצוע העבודות ,וכי פרט לתמורה כאמור לעיל ,לא תשלם המועצה לקבלן תמורה או החזר הוצאות מכל מין וסוג. .1./2 תוספת לתשלום החודשי בגין סילוק פסולת (טבלה מס' א' 0ו – א' 1בנספח א' ) בגין עדכון תעריפי היטל הטמנה: .1.32.3בכל מקרה בו יחול שינוי (עליה /ירידה) בתעריף היטל ההטמנה ,יעודכן התשלום בגין סילוק הפסולת (טבלה א' 2ו א' 1בהצעת המחיר) בהתאם. .1.32.2עדכון התשלום בגין היטל הטמנה ייעשה באופן בו יתווסף /יפחת שיעור העלאת תעריף היטל הטמנה (קרי ההפרש בין תעריף היטל ההטמנה נכון למועד חתימת הסכם זה) לבין תעריף היטל ההטמנה החדש לתשלום הכולל במכפלת טון הפסולת החודשי ,כהגדרתם להלן. בסעיף זה " -טון פסולת חודשי" הינו כמות הפסולת הרלבנטית לחודש שתוטמן בפועל ע"י הקבלן באתר ההטמנה שמקורה מתחום שיפוט המועצה. "תעריף היטל הטמנה" -סכום ההיטל הקבוע בתיקון מס' 1לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 3114 -ובתוספת לתיקון ,בהתאם לעדכונו בכל שנה ושנה ו/או תיקוניו השונים. .1.32.3בכפוף לאמור לעיל ,עדכון בגין היטל ההטמנה ישולם אך ורק בגין פסולת שהועברה בפועל ע"י הקבלן לאתר הסילוק מתוך תחום שיפוט המועצה. .1.32.4עדכון היטל ההטמנה יבוצע אך ורק כנגד הצגת דו"ח הריכוז ,תעודות שקילה ותעודות המשלוח. .1.32.5כן כפוף התשלום בכך שהקבלן יעביר למועצה באותו מעמד קבלות בגין התשלומים בהן נשא הקבלן בפועל עבור היטל הטמנה ביחס לפסולת שהועברה על ידי הקבלן לאתר סילוק הפסולת מתחום שיפוט המועצה. .1.32.1כן יגיש הקבלן למועצה חשבונית עסקה לתשלום עדכון היטל הטמנה. .1.32.1בכפוף להתקיימות התנאים המצטברים דלעיל ,תשלם המועצה לקבלן את העדכון בהיטל הטמנה ,וזאת בשים לב לכמויות פסולות בפועל ובהתאם לאישורים שיומצאו ע"י הקבלן כאמור לעיל .ככל שיתווסף מע"מ לסכום היטל ההטמנה ,המע"מ יחול על המועצה. חתימה וחותמת__________ Page 33 of 71 .1.32.1מובהר בזאת כי בהעדר מלוא המסמכים הנדרשים בסעיף 1.32לעיל ,לא תשלם הרשות לקבלן כל תשלום בגין עדכון היטל הטמנה ביחס לאותו חודש .כן מובהר כי בכל מקרה הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום העולה על הסכום ששולם על ידו בפועל כהיטל הטמנה למפעיל האתר ביחס לפסולת שהועברה לאתר מתחום שיפוט המועצה. .1.32.1מובהר בזאת כי המועצה שומרת על זכותה לערוך מפעם לפעם ביקורות אחר פעילות הקבלן וכן בדיקות תקופתיות לצורך בחינת עמידתו של הקבלן בהצהרתו והתחייבויותיו בהתאם לסעיף 1.32לעיל. .1.32.32מובהר ומוסכם בזאת כי ככל שבדיקות תקופתיות שייערכו ע"י המועצה יצביעו על כך כי קיימת סטייה בשיעור של 35%או יותר בין כמות הפסולת הממוצעת המדווחת ע"י הקבלן אשר בגינם דורש הקבלן תשלום עדכון היטל הטמנה ,לבין כמות הפסולת שנמצאה בבדיקת המועצה ,הקבלן יידרש לשלם למועצה קנס בשיעור של פי 4 מסכום עדכון היטל ההטמנה ששילמה המועצה לקבלן באותו חודש .תשלום זה יהווה פיצוי מוסכם בגין הדיווח השגוי של הקבלן למועצה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ההסכם. הקבלן מצהיר כי סכום הקנס כאמור מקובל עליו והרשות תהא רשאית לקזז את סכום הקנס מכל תשלום המגיע לקבלן ע"פ ההסכם. כן מובהר כי ככל שאירוע כמופרט לעיל יקרה יותר מפעם אחת ,תהיה המועצה זכאית לפיצוי מוסכם בשיעור של פי 1מסכום עדכון היטל ההטמנה ששילמה לקבלן באותו חודש ו/או להפסיק את ההסכם עם הקבלן עקב הפרתו היסודית. .1.// עדכון תשלום חודשי הכולל בשים לב לשינוי בהיקף מיכלי האצירה1פינוי בתחום המועצה: .1.33.3אחת לשנה (החל ממועד חתימת ההסכם) ,תיערך בדיקה של כמות מכלי האצירה, המוצבים במועצה ומפונים ע"י הקבלן ויערך עדכון (הגדלה או הקטנה) במספר מכלי האצירה בתחום שיפוט המועצה .הבדיקה תתבסס על נתוני מחלקת הגבייה לגבי מבנים חדשים שאוכלסו בתקופת העדכון .העדכון יכלול רשימה מפורטת (שתכלול את סוג ,המכלים ,נפחם ,כמותם וכתובת הצבתם) של מכלים שנוספו במהלך ביצוע העבודות ביחס למספר אשר היה ידוע במועד הסכם זה (ואשר נכלל בטבלת הריכוז/ במפרט הטכני). .1.33.2במידה ובין הקבלן למועצה ,יתגלעו חילוקי דעות לגבי השינוי בכמות מכלי האצירה המעודכנת ,יבוצע ע"י המועצה או ע"י גורם מקצועי ששירותיו ישכרו ע"י המועצה, סקר של כמות ,סוג ומיקום מכלי האצירה במועצה. באם בעקבות ביצוע הסקר ,יוברר שכמות מכלי האצירה גדולה בשיעור של למעלה מ – 5%מהכמות שנקבעה על ידי המועצה בעדכון השנתי של מכלי האצירה ,יבוצע עדכון של כמות המכלים על בסיס הסקר. באם יוברר שכמות מכלי האצירה שנמצאה בסקר זהה או גדולה בשיעור הנמוך מ – 5%מהכמות שנקבעה על ידי המועצה ,ישלם הקבלן את מלוא עלויות ביצוע הסקר. .1.33.3ככל שיעשה שינוי במספר מכלי האצירה כאמור ,ייערך עדכון לתשלום החודשי הכולל באופן שיישקף את השינוי כאמור .מובהר בזאת כי תוספת המחיר שתשולם הינה מחיר הפינוי בהכפלת הכמות שהשתנה (הוגדלה/הוקטנה). למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי במקרה של שינוי במספר מכלי האצירה ,לא תשולם התוספת באופן רטרואקטיבי. .1.32 הקבלן מתחייב להמציא למועצה אישור משלטונות מס הכנסה על פטור מניכוי מס במקור שאם לא כן ,ינוכה מס במקור על ידי המועצה ,לפי הוראות כל דין ,בסכום המתאים מהתמורה שתשולם לקבלן לפי הסכם זה. חתימה וחותמת__________ Page 34 of 71 .1./3 ערבות ביצוע במעמד חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן המבצע את עבודות פינוי הפסולת המעורבת ,המופרדת במקור והגזם ,בידי המועצה ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם בסך של ,₪ 2,222,222 להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות התחייבותו להפסיק לבצע את העבודות ולפנות את האזור עם פקיעת ההסכם (להלן" :ערבות הביצוע") .הפקדת ערבות הביצוע ,מהווה תנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המועצה .נוסח ערבות הביצוע יהיה בנוסח נספח ג' להסכם זה. במעמד חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן המבצע את עבודות פינוי ניקיון הרחובות ,בידי המועצה ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם בסך של ,₪ 122,222להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות התחייבותו להפסיק לבצע את העבודות ולפנות את האזור עם פקיעת ההסכם (להלן" :ערבות הביצוע") .הפקדת ערבות הביצוע ,מהווה תנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המועצה .נוסח ערבות הביצוע יהיה בנוסח נספח ג' להסכם זה. המידה והקבלן זכה בביצוע שני פרקי המכרז ,במעמד חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן המבצע את עבודות פינוי הפסולת המעורבת ,המופרדת במקור והגזם +עבודות ניקיון הרחובות ,בידי המועצה ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם בסך של ,₪ 2,122,222להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות התחייבותו להפסיק לבצע את העבודות ולפנות את האזור עם פקיעת ההסכם (להלן" :ערבות הביצוע") .הפקדת ערבות הביצוע ,מהווה תנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המועצה .נוסח ערבות הביצוע יהיה בנוסח נספח ג' להסכם זה. ערבות הביצוע תהא תקפה מיום הוצאתה ועד לחלוף 12יום ממועד סיום ההסכם והיא תחודש מעת לעת ,אם יהיה הצורך בכך לפי שיקול דעתה המוחלט של המועצה ,באופן שתהא תקפה עד לאישור המועצה כי העבודות הושלמו לשביעות רצונה המלא .היה ותוקף ערבות הביצוע לא יחודש 34יום לפני מועד פקיעתה הצפוי ,תהיה המועצה רשאית ,אך לא חייבת ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ,סעד ותרופה הקנויים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,לממש ערבות זו ,והקבלן מוותר בזאת על כל טענה ,דרישה או תביעה בעניין או בקשר למימוש זה. אם בתום תקופת ההסכם יוארך תוקפו ,ימציא הקבלן למועצה קודם להארכת ההסכם ערבות בנקאית חדשה בגובה הערבות הקודמת בתוספת הפרשי הצמדה ,שתוקפה יהיה ל 12-יום ממועד סיום תקופת ההארכה. ערבות הביצוע או הפיקדון ,יושבו לקבלן עם אישור המועצה על השלמת ביצוע השירות לשביעות רצונה המלא. הקבלן יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות ,העמלות ויתר התשלומים הכרוכים בהוצאת ערבות הביצוע (או הפיקדון) ושמירתה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם על הארכותיו (אם וככל שיוארך). במקרה של הפרה של איזו מהתחייבויות הקבלן בקשר עם הסכם זה ובכלל זה אי הארכת תוקפה של ערבות הביצוע כאמור בסעיף זה לפחות 34יום לפני המועד הצפוי לפקיעתה ,וכן לשם גבייתם של הפיצויים המוסכמים שבהסכם זה לעיל ,רשאית המועצה ,אך לא חייבת ,לדרוש ,מעת לעת ובכל עת ,את פירעונה של ערבות הביצוע או כל חלק ממנה ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר או נוסף העומד לה על פי כל דין או על פי הוראות ההסכם. אין במימוש ערבות הביצוע ,כולה או חלקה ,כדי לפגוע בזכות המועצה לתבוע מהקבלן כל סכום נוסף באם עלו נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה על סכום הערבות ,וזאת בנוסף למימוש הערבות. פרק – 7הפרות ,ביטול חוזה ופיצויים .7./ קנסות .1.3.3המועצה תהא רשאית לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים ,בגין כל סטייה מהוראות חוזה זה, על נספחיו ,לרבות הפרת איזה מהם ,ולרבות בגין פגם או ליקוי בביצוע העבודה ולרבות פגם וליקוי חד פעמיים ,בסכום מוסכם מראש של ₪ 3222.-לפגם או ליקוי ולקזז את סך הפיצויים המוסכמים בכל חודש מהתמורה המגיעה לקבלן בגין אותו חודש .שיעור הפיצוי המוסכם המפורט לעיל יהיה צמוד למדד ,החל מהמדד הבסיסי ,באותו האופן בו תוצמד התמורה שתשולם לקבלן ,כמפורט בסעיף 1.4לעיל. סטיה מהוראות החוזה – משמעה לרבות כל סטייה מהוראות מפרט הדרישות לביצוע, נספח ד' לחוזה זה ו/או מתכניות העבודה ,שתימסרנה לקבלן מעת לעת בנוגע לביצוע עבודות פינוי הפסולת ,כלי רכב ו/או פריט ציוד חסר ו/או כל עובד חסר ,בכל יום עבודה ,שמירה חתימה וחותמת__________ Page 35 of 71 ו/או תחזוקה לקויה של כל אחד מכלי האצירה ,כלי הרכב ו/או הציוד ,ניהול לקוי של יומן העבודה ,סטייה מימי ו/או שעות ביצוע העבודות וכד'. למען הסר ספק מובהר בזאת כי סטיות הקבלן מהוראות החוזה תיבדקנה על בסיס יומי וסטיות שתחזורנה ו/או תמשכנה מיום ליום תגרורנה הטלת פיצויים מוסכמים בגין כל יום בו תחזורנה ו/או תמשכנה. כמו כן תהא המועצה רשאית לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים בגין סטיות מהוראות מפרט הדרישות לביצוע ע"פ הטבלה שלהלן: הסעיף אי פינוי חד פעמי של מכלי אצירה אחד אי החזרת מכל האצירה אל מקום הצבתו המקורי אי החזרת מכל האצירה אל מקום הצבתו המקורי תוך פרק זמן של 32דקות אי איסוף פסולת ברדיוס של 5מטר מסביב למכל האצירה והכנסתה אל רכב הפינוי אי שטיפת של מכל אצירה אי ביצוע של פעולת אחזקה של מכל אצירה אי כיסוי של מכולה פתוחה אי פינוי ערמת/מצבור פסולת גזם אי פינוי פסולת שנפלה במהלך הפינוי והשינוע מתוך מכלי האצירה ורכב הפינוי אי שטיפה של מכולת רמסע לאחר הריקון אי פינוי הפסולת באזורי העבודה בהתאם לתכנית העבודה אי ניקיון של רחוב (לכל ק"מ של רחוב שלא נוקה) אי פינוי תכולת אשפתון ציבורי אי ביצוע פעולת ניקיון של רחוב (לכל יחידת רחוב באורך של עד 3222מטר) איסוף פסולת מתחום רשות מקומית אחרת נזילת תשטיפי אשפה מרכב פינוי הפסולת אי איסוף נפרד של סוגי פסולת מופרדת במקור אי עמידה בדרישות הבטיחות הפיצוי המוסכם 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 1000 3,222 200 300 3,222 2,222 5,222 3,222 .1.3.2המועצה תהא זכאית לקזז את סכומי הפיצויים המוסכמים האמורים בסעיף 1.3.3לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בין על פי מסמכי החוזה ובין מכוח הסכם אחר כלשהו או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת. .1.2 חיוב הקבלן בפיצויים מוסכמים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי מסמכי החוזה. .1.3 .1.3.3לא ימלא הקבלן את מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה ונספחיו ,או לא ימלא הקבלן אחר הוראות המנהל ,רשאי המנהל להתרות בו ולדרוש ביצוע העבודות כראוי .ההתראה תהיה בכתב ותישלח בדואר רשום או במסירה ביד. .1.3.2לא תוקנו הליקויים המוגדרים בס"ק ( ).1.3.3לעיל תוך 4ימים מיום משלוח ההתראה תהיה המועצה רשאית לבטל את החוזה ,להפסיק את עבודת הקבלן ,לבצע את העבודות בעצמה ו/או למסור את ביצוען לאדם אחר ולחייב את הקבלן בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה בנדון. .1.3.3על אף כל האמור בסעיף זה ,בכל מקרה בו יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות עפ"י החוזה, תהא רשאית המועצה לפעול כאמור לעיל ,לבטל את החוזה ולהפסיק את עבודתו של הקבלן ,בהתראה של 24שעות מראש ,וכן לקנוס אותו בסכום מוסכם מראש בסך 522,222 .₪סכום הקנס יהא צמוד למדד המחירים לצרכן ממדד הבסיס. .1.3.4הודיעה המועצה לקבלן בדבר ביטול החוזה כאמור לעיל ,תשלם המועצה לקבלן רק תמורת העבודות שביצע הקבלן בפועל עד תאריך ביטול החוזה ואשר אושרו על ידי המנהל ,בניכוי חתימה וחותמת__________ Page 36 of 71 כל סכום לו זכאית המועצה מהקבלן עפ"י חוזה זה ,לרבות סכומי קנסות ככל שהושתו על הקבלן ,וכל נזקי ו/או הוצאות המועצה עקב ו/או כתוצאה מהפרת החוזה ע"י הקבלן. .1.3.5מבלי לפגוע באמור לעיל תהיה המועצה רשאית לחלט את הערבות שניתנה על ידי הקבלן להבטחת ביצוע החוזה ,כמפורט בס' 1.33לעיל. .1.3.1אין באמור בחוזה זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה לנקוט כנגד הקבלן צעדים משפטיים ו/או לתבוע כל סעד ו/או תרופה עפ"י כל דין. .1.4 מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר שבחוזה זה ,הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את המועצה בכל הזכויות המוקנות לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית: .1.4.3הוטל עיקול זמני או קבוע או שנעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורים לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 32יום ממועד הטלתם. .1.4.2הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ,ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק ו/או מונה לו כונס נכסים ו/או מפרק ,זמני ו/או קבוע ,ו/או קדם מפרק ,או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו ,כולם או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם על פי סעיף 233לפקודת החברות (נוסח חדש) ,תשמ"ג .3113 - .1.4.3הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה ו/או הסב זכויותיו על פיו. .1.4.4הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד ,מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר למסמכי חוזה זה או ביצועם. .1.4.5הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם מסמכי החוזה אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו. .1.5 ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה מכרעת בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן מאת המועצה וכן בכל הנוגע לסכום שיינתן למועצה על ידי הקבלן. .1.1 השתמשה המועצה בחלק מזכויותיה על פי סעיף 1.3לעיל ,לא יראו את השימוש האמור בזכויות המועצה כביטול החוזה על ידי המועצה ,אלא אם המועצה הודיעה על כך במפורש ובכתב ,והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה ,כאמור. .1.1 מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד על פי דין ו/או על פי חוזה זה ,תהיה המועצה זכאית בכל מקרה לקזז ו/או לחלט מתוך כספי הקבלן ו/או כספים אשר יגיעו ממנה ו/או מאחרים לקבלן כל סכום כסף הדרוש לכיסוי כל אשר יגיע לה מהקבלן לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או כהחזר קנס ששולם על ידי המועצה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מהפועלים מטעמו ו/או תשלום חוב שבו חייב הקבלן למועצה בתור רשות מקומית על פי דין ,לרבות חוקי העזר שלה ו/או בכל דרך אחרת. .7.4 הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עבודות פינוי הפסולת וניקיון הרחובות בשטח המועצה הינן עבודות חיוניות שלא ניתן להפסיקן בכל מקרה לרבות בתקופות מלחמה ,מתח בטחוני ,שביתות והשבתות ואשר על כן היה והקבלן הפסיק ביצוע העבודה ו1או ההסכם בוטל על ידי המועצה ,מטעם כלשהו על פי הדין או על פי הקבוע בהסכם ,תהיה המועצה רשאית להעביר את ביצוע העבודות באופן מידי לידי קבלן אחר או כל צד ג' אחר בלא שלקבלן תהיה זכות למנוע זאת .הקבלן מוותר בזאת על זכותו לבקש מערכאה שיפוטית צו שימנע בדרך כלשהי מהמועצה למסור את ביצוע העבודות לאחר ,אף אם העניין השנוי במחלוקת הינו זכות הביטול של המועצה. חתימה וחותמת__________ Page 37 of 71 .1.1 המועצה כמפעל חיוני הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים - .1.1א .הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום (סמכויות מיוחדות) תשל"ד.3113- .1.1ב .הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 1ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי"א- .3153 .1.1ג. הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 12א לפקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל"א.3113- .1.1ד .הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף 31לחוק יסוד הממשלה. אזי ,תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז 3111-ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר ,גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה. פרק – 4תקופת החוזה והפסקתה .1.3 תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות היא 31חודשים (שלושים ושישה) ממועד חתימתו ,היינו מיום _____________ עד ליום ______________ (להלן" :תקופת ההתקשרות"). על אף האמור בסעיף זה 1 ,חודשים הראשונים של תקופת ההסכם הינם תקופת נסיון .במהלך תקופה זו ,רשאית המועצה עפ"י שיקול דעתה המוחלט להפסיק את ההתקשרות בהסכם זה בכל עת ע"י מתן הודעה לקבלן של 32יום מראש ללא צורך בנימוקים לכך .הפסיקה המועצה את ההתקשרות כאמור ,לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה שהיא כנגד המועצה בשל כך. .1.2 בתום התקופה הראשונה להסכם תהא המועצה רשאית אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להודיע לקבלן על הארכת תוקף ההסכם ב 0 -תקופות נוספות (שתי תקופות) ,של 32 חודשים כל אחת בנפרד (להלן" :תקופות ההארכה") .במידה והמועצה תחליט לממש את הזכות הנתונה לה על פי סעיף זה ,תודיע היא על כך לקבלן לפחות 45יום לפני תום תקופת ההתקשרות. 1.3 בתום 2תקופות ההארכה הנוספות להסכם כמפורט בסע' 1.2לעיל ,תהא המועצה רשאית אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהנחה שיתקבל אשור משרד הפנים ,להודיע לקבלן על הארכת תוקף ההסכם ב 0 -תקופות נוספות (שתי תקופות) ,כל אחת מהן של שנה (להלן: "תקופות ההארכה") .במידה והמועצה תחליט לממש את הזכות הנתונה לה על פי סעיף זה, תודיע היא על כך לקבלן לפחות 45יום לפני תום תקופת ההתקשרות. 1.4 על אף האמור לעיל ,תהיה המועצה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת ,בהודעה מוקדמת של 12יום מראש לקבלן .במקרה כאמור לא יהיו לקבלן כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות ,כספיות או אחרות ,בגין סיום ההתקשרות כאמור ,גם אם נגרמו לו נזקים כלשהם בגין הפסקת ההתקשרות כאמור ,למעט זכותו לקבל את התמורה בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד סיום ההתקשרות ובכפוף לכל זכות קיזוז בהתאם להוראות הסכם זה. 1.4 למען הסר ספק ,אם תשתמש המועצה בזכותה להורות על הארכת ההסכם בתום התקופה הראשונה ,תחולנה כל הוראות הסכם זה בתקופות ההארכה ,בשינויים המחויבים ,לרבות התמורה המפורטת להלן. חתימה וחותמת__________ Page 38 of 71 פרק - 9שונות .1.3 גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים ,יפנה למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון .הפירוש שיינתן על ידי המנהל יחייב את הקבלן. .1.2 לקבלן אין ולא תהיה זכות קיזוז ו/או עכבון מכל סיבה שהיא .הקבלן מוותר על זכות הקיזוז וזכות העכבון. .1.3 הסכמה מצד המועצה או המנהל לסטות מתנאי מסמכי החוזה במקרה/ים מסוים/ים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר .כל הסכמה ,כאמור ,טעונה אישור בכתב ,חתום כדין ע"י מורשי החתימה של המועצה. .1.4 כל התחייבות המוטל ת על הקבלן לפי חוזה זה ואשר הקבלן לא קיימה ,תהיה המועצה רשאית אך לא מחויבת לעשותה במקום הקבלן ,בין בעצמה ובין בכל דרך אחרת ,וכל ההוצאות והנזקים בקשר לכך יחולו על הקבלן. .1.5 בנוסף ,מבלי לפגוע באמור לעיל ,מודגש כי את המועצה יחייב אך ורק מסמך בכתב החתום כדין על ידי מורשי החתימה של המועצה( ראש המועצה וגזבר המועצה). .1.1 מוסכם בין הצדדים כי מסמכי החוזה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו וכי המועצה לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים ,והתחייבויות ,בכתב או בעל פה ,שאינם נכללים במסמכי החוזה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתם .כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי החוזה לא יהא להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים. .1.1 כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי החוזה תינתן בפקסימיליה ,במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כמתקבלת 12שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל. .1.1 ההסכם יכנס לתוקף רק לאחר שיתקבלו כל האישורים שהמועצה נדרשת להם ע"פ כל דין ,בהתאם לשיקול דעתה של המועצה. ----------------------------------הקבלן חתימה וחותמת__________ ----------------------------------המועצה Page 39 of 71 נספח א' כתב כמויות והצעת המחירים הערות : .3 . .2 .3 המחירים המוצעים לגבי ביצוע עבודות פינוי הפסולת ,כוללים את פינוי הפסולת ,הובלתה ופריקתה באתר הסילוק. התשלום עבור קליטת הפסולת המעורבת והגזם באתר הסילוק (כולל היטל ההטמנה) ,יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו. המועצה תשלם לקבלן את מלוא עלות קליטת הפסולת המעורבת והגזם באתר הסילוק ,על בסיס כמות הפסולת החודשית שתיקלט באתר בפועל. בכל מקרה של שינוי בשיעור היטל ההטמנה על פי החוק ,יתווסף או יופחת מחיר הסילוק בשיעור השינוי ,על בסיס כמות הפסולת הנקלטת באתר ההטמנה. מחיר הפינוי החודשי של כל המכלים בטבלה א ,/יחושב על פי הנוסחה שלהלן: כמות מכלים כמפורט בטבלה א X /כמות פינויים חודשית משוערת כמפורט בטבלה א X /מחיר פינוי חד פעמי של מכל אחד לאחר חישוב ההנחה מהמחיר המרבי. תוך שלושה חודשים ממועד החתימה על ההסכם ,יבצע הקבלן באמצעות גורם מקצועי חיצוני שיאושר ע"י המועצה ,סקר של מכלי האצירה המוצבים בתחומי המועצה והמפונים על ידו במסגרת הסכם זה . תוצאות הסקר יוצגו בטבלה כמפורט להלן: שם הרחוב מס' בית סוג המכל (פח ,עגלה ,מכולה ה"ד ,מכולת רמסע ,דחסן ,מכל מוטמן) נפח המכל (ליטר) כמות המכלים הערות התשלום לקבלן יעודכן ע"פ תוצאות הסקר. עדכון התשלום לא יבוצע רטרואקטיבית. .4 פסולת אריזות תשונע לתחנת מיון כפי שתורה המועצה לקבלן מעת לעת. בגין פינוי של פסולת האריזות על פי הנחיית המועצה ,לתחנת מיון הממוקמת במרחק העולה על המרחק של 45ק"מ ,מגבול שטח השיפוט של המועצה ,תשולם לקבלן התמורה עבור תוספת המרחק ע"פ הנוסחה שלהלן: {מרחק בפועל מתחנת המעבר 45 -ק"מ) * ( 3%ממשקל הפסולת בלבד בק"ג). התשלום עבור קליטת פסולת האריזות בתחנת המיון ,יבוצע ע"י תמיר. .5 באם יזכה קבלן אחד בעבודות פינוי הפסולת וקבלן אחר בעבודות הטאוט ,יעסיק כל קבלן מנהל עבודה. באם יזכה קבלן אחד בשני סוגי העבודות (פינוי פסולת +טאוט רחובות) ,יועסק מנהל עבודה אחד בלבד. .1 המועצה תהא רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי להקטין את היקף העבודה וכפועל יוצא את ההיקף הכספי הכולל ע"פ החוזה וזאת מבלי לנמק את העילה ואף אם בוצעה העבודה לשביעות רצונה .מוצהר ומוסכם על הקבלן כי לא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כלשהן כנגד המועצה בגין צמצום הי קף העבודה כאמור לעיל וכי לא יהיה זכאי בגין כך לפיצוי כלשהו או תשלום או הגדלת שכר .המועצה תהא רשאית ע"פ שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין ,להגדיל את היקף העבודה וכפועל יוצא את ההיקף הכספי הכולל ע"פ החוזה בשיעור שלא יעלה על 52%והקבלן מתחייב לפעול ולהיערך בהתאם לשינוי זה בהיקף העבודה על כל הכרוך בכך ,לרבות הקצאת כוח האדם, הציוד והחומרים הנוספים בהתאם לנדרש. חתימה וחותמת__________ Page 40 of 71 הודעה על שינוי כאמור (הקטנה או הגדלה בהיקף העבודה – כמות מכלי האצירה ,תדירות הפינוי של מכלי האצירה וכו') ,תימסר לקבלן בכתב 1 ,ימים מראש לפחות ,כשהיא חתומה על ידי גזבר המועצה וראש המועצה. .1 המחירים הנ"ל צמודים כמפורט בכללי ההצמדה בחוזה. .1 המחיר ים שבכתבי הכמויות ,סופיים וכוללים את כל המרכיבים ותוספות למיניהן ,מכל מין וסוג, לרבות ,היטל הטמנה ,תשלום לקרן ביטוח והטבות סוציאליות החל על מחירי העבודה ,אך למעט מע"מ. .1 אם תמצא המועצה ,שגיאה בחישוב הכפלת מחירי היחידות בכמויות ו/או שגיאה בסיכומים ,יבוצע תיקון ע"פ מחירי היחידות. .32 כל המחירים אינם כוללים מס ערך מוסף. .33 המציעים רשאים להגיש הצעות: לטבלאות :א' ,3א' ,2א' ,3א' ,4א' ,5א'.,1 לטבלאות א' ,1א'.1 לכל הטבלאות( .א' 3עד א' 1כולל). המועצה תבחר על פי שיקוליה ,את אחד מהסדרי ההפרדה שייושם (הפרדת הפסולת במקור ל – 3 זרמים או לשני זרמים). . /0 הצעת המחיר לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת ,מופרדת במקור וגזם ,תשוקלל וההצעה הזולה תיקבע בהתאם לנוסחה הבאה – סה"כ מחיר פינוי חודשי כולל של פסולת מעורבת (טבלה מס' א + 32 X )3סה"כ מחיר חודשי לסילוק פסולת מעורבת (טבלה מס' א + 3 X )2סה"כ מחיר חודשי לפינוי פסולת מופרדת במקור – 3 זרמים (טבלה מס' א' + 32 X )3סה"כ מחיר חודשי לפינוי פסולת מופרדת במקור – 2זרמים (טבלה מס' א' + 32 X )4סה"כ מחיר חודשי גלובאלי לפינוי גזם (טבלה מס' א + 1 X )5סה"כ מחיר חודשי לסילוק פסולת גזם (טבלה מס' א.2 X )1 הצעת המחיר לביצוע עבודות ניקיון רחובות ,תשוקלל וההצעה הזולה תיקבע בהתאם לנוסחה הבאה – סה"כ מחיר פינוי חודשי כולל של ניקיון הרחובות (טבלה מס' א + 32 X )1סה"כ מחיר חודשי להפעלת סיירת ניקיון (טבלה מס' א'.)1 ./3 הצעת משתתף שתהא גבוהה מהמחיר המרבי ,תיפסל! .34 עבור הוספת רסק גזם לכל מכל אצירה חום לפסולת רטובה לכל פינוי ,ישולם סך .₪ 2.3 חתימה וחותמת__________ Page 41 of 71 כתב כמויות וטופס הצעות מחיר (ש"ח ללא מע"מ) טבלה א - 1אומדן -פינוי פסולת עירונית מעורבת ( ₪לחודש ללא מע"מ) אחוז ההנחה מהמחיר המרבי לפינוי חד פעמי למכל אחד מחיר הפינוי החד פעמי לאחר ההנחה נפח המכל (ליטר) תדירות פינוי שבועית כמות מחיר פינוי חד פעמי מרבי למכל אחד 240 2 3,449 5.3 29,523 360 2 10 5.3 86 1100 2 272 16.3 2,328 5700 2 46 84.5 394 6000 2 2 58.7 17 כמות פינויים חודשית מחיר פינוי חודשי כולל לכל המכלים 3,779 הערה :כמויות מכלי האצירה בטבלה א ,/מבוססים על סקר שנערך בשנת 02//ועדכונים של הסקר עד למועד פרסום המכרז. טבלה א' - 2מחיר סילוק פסולת מעורבת ופסולת מופרדת במקור ( ₪לטון ללא מע"מ) -טיפול וקליטת פסולת מעורבת ומופרדת במקור באתר הסילוק מחיר מבוקש סילוק מחיר הנחה סילוק מחיר חודשי של כל כמות הנחה הסילוק + מחיר היטל מחיר מרבי מחיר הסילוק באחוזים מרבי (ש"ח כמות הפסולת המעורבת באחוזים היטל ההטמנה עבור לאחר ההנחה ממחיר לטון) ,עבור פסולת החודשית ( )₪כולל ממחיר ההטמנה לאחר תשלום לא כולל היטל הסילוק קליטה ,טיפול חודשית היטל הטמנה (כמות היטל לאחר ההנחה (₪ היטל הטמנה(₪ המרבי (לא מיון ,מיחזור מוטמנת ההטמנה פסולת חודשית X ההנחה (₪ לטון) ההטמנה לטון) וכיו"ב ,לא כולל כולל היטל משוערת המרבי מחיר הסילוק לטון לטון) הטמנה) היטל הטמנה לאחר ההנחה) 202.2 669 102.8 טבלה א' - 3חלופה ראשונה -מחיר פינוי חודשי של פסולת מופרדת במקור -הסדר שלושה זרמים (פסולת רטובה ,אריזות ויבשה) ( ₪ללא מע"מ) סוג הפסולת סוג מכל האצירה (נפח בליטר) כמות מכלים משוערת תדירות פינוי שבועית משוערת מחיר פינוי חד פעמי מרבי למכל אחד אחוז ההנחה מהמחיר המרבי לפינוי חד פעמי למכל אחד מחיר הפינוי החד פעמי לאחר ההנחה כמות פינויים חודשית רטובה 77 1 2 75.2 9 רטובה 80 1750 2 75.2 15,050 רטובה 140 300 2 25.7 2,580 רטובה 063 1 2 6110 616 יבשה 240 2,200 1 35.6 9,460 יבשה 1100 300 1 .9581 1,290 יבשה 5700 46 1 8258. 198 אריזות שקית 63ליטר 1 1 159. 4 אריזות 140 1100 1 25.7 4,730 אריזות 360 280 1 .5.1 1,204 אריזות 1100 1 1 ..531 4 סה"כ מחיר חודשי כולל של פינוי כל מכלי האצירה -הפרדה במקור לשלושה זרמים חתימה וחותמת__________ מחיר פינוי חודשי כולל לכל המכלים Page 42 of 71 טבלה א' - 4חלופה שניה -מחירי פינוי חודשי של פסולת מופרדת במקור -הסדר שני זרמים (פסולת אריזות ושיורית) ( ₪ללא מע"מ) כמות מכלים משוערת תדירות פינוי שבועית משוערת מחיר פינוי חד פעמי מרבי למכל אחד סוג מכל האצירה (נפח בליטר) שקית 63 ליטר 1 1 159. 4 אריזות 140 1100 1 4.52 4,730 אריזות 360 280 1 5.10 1,204 אריזות 1100 1 1 15.6 4 שיורית 240 3500 2 6.13 30,100 שיורית 1100 300 2 18.90 2,580 שיורית 0733 46 2 97.91 396 סוג הפסולת אריזות אחוז ההנחה מהמחיר המרבי לפינוי חד פעמי למכל אחד מחיר הפינוי החד פעמי לאחר ההנחה כמות פינויים חודשית מחיר פינוי חודשי כולל לכל המכלים סה"כ מחיר חודשי כולל של פינוי כל מכלי האצירה -הפרדה במקור לשני זרמים טבלה א' - 5מחיר פינוי גזם חודשי כולל גלובאלי (בש"ח ללא מע"מ) הנחה באחוזים מחיר כולל לפינוי חודשי מרבי מחיר כולל לפינוי חודשי לאחר ההנחה 124,901 טבלה א' - 6מחיר סילוק פסולת גזם ( ₪לטון ללא מע"מ) -קליטה וטיפול בפסולת הגזם באתר הסילוק כמות פסולת גזם נקי מסולקת משוערת(טון בחודש בממוצע) מחיר סילוק מרבי (ש"ח לטון) ,כולל היטל הטמנה1 411 242 אחוז הנחה ממחיר סילוק של טון גזם נקי ( )₪כולל היטל הטמנה מחיר הסילוק לטון לאחר ההנחה טבלה א' - 7מחיר חודשי של ניקיון רחוב/רחובות בכל שטח המועצה ( ₪ללא מע"מ) מחיר חודשי מרבי של ניקיון רחוב/רחובות בכל שטח המועצה אחוז ההנחה מהמחיר המרבי של ניקיון כל שטח המועצה בחודש המחיר של ניקיון כל שטח המועצה בחודש לאחר ההנחה 221,703 טבלה א' - 8מחיר חודשי של הפעלת סיירת ניקיון בחודש ( ₪ללא מע"מ) אחוז ההנחה מהמחיר מחיר חודשי מרבי המחיר של הפעלת סיירת ניקיון המרבי של הפעלת של הפעלת סיירת בחודש לאחא ההנחה סיירת ניקיון בחודש ניקיון 22,900 חתימה וחותמת__________ מחיר סילוק חודשי של כל כמות פסולת הגזם החודשית( )₪כולל היטל הטמנה (כמות פסולת חודשית Xמחיר הסילוק לטון לאחר ההנחה) Page 43 of 71 הצעתי זו ניתנה ביום _____________________ מתוך הבנה ורצוני החופשי. שם המציע________________________טלפון_______________פקס__________________ כתובת המציע_______________________________________________________________ תאריך_____/____/____/ חתימה וחותמת__________ חותמת וחתימת המציע______________ Page 44 of 71 נספח ב' -אישור עריכת ביטוח אישור לקיום ביטוחים ( פינוי פסולת ו1או ניקיון רחובות ) (מחק את המיותר) לכבוד: מועצה מקומית גדרה ו/או עובדיה ו/או נבחריה רחוב פינס 4 גדרה (להלן" :הרשות") אנו הח"מ ___________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מאשרים בזאת כי הפקנו עבור (להלן" :הקבלן") פוליסות ביטוח צד שלישי וחבות _____________________ ח.פ. מעבידים וביטוחי כלי רכב אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם והמתייחסת לעבודות נשוא החוזה (להלן" :העבודות") הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט הרלוונטיים למועד תחילת הביטוחים לגבי ביטוח צד שלישי וחבות מעבידים, וללא הסתייגויות לתנאים אלו. הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של הרשות ,הקבלן ,קבלני המשנה וכל אלה הבאים מכוחם ,מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות. הביטוח כולל כדלקמן: .3 ביטוח צד שלישי: מס' פוליסה_____________________ : תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ : ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור .גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 4,222,222.- ש"ח לאירוע ולא פחות מסכום של ₪ 4,222,222.-לתקופה ( 32חודשים). על פרק זה חלות ההוראות הבאות: .3.3בפוליסה יצויין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הקבלן ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו ,בתנאי שאינו מכוסה בפוליסה לביטוח חבות מעבידים של הקבלן. .3.2יצוין במפורש בפוליסה כי הרשות ,כל הבאים מכוחה ,נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי. .3.3הפוליסה מכסה ,בין היתר ,נזקי זיהום תאונתי וגם או הרעלה. .3.4הפוליסה מכסה ,בין היתר ,נזקי גוף הנובעים מאירוע הקשור בכלי רכב מנועי שאינם מכוסים ע"י ביטוח החובה של הרכב. .3.5הפוליסה מכסה ,בין היתר ,נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן כולל עבודות מנוף. .3.1הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד הרשות. .3.1הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. חתימה וחותמת__________ Page 45 of 71 ביטוח חבות מעבידים: .2 מס' פוליסה_____________________ : תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ : ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של 1,222,222.-ש"ח לתובע ולסך של 22,222,222.-ש"ח לאירוע אחד ולתקופת ביטוח של ( 32שנים עשר) חודשים. על פרק זה חלות ההוראות הבאות: .2.3לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .2.2הביטוח חל על כל עובד של הקבלן ,קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור ,בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו. .2.3הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. .2.4הפוליסה תכלול הוצאות הגנה בהליכים פליליים כנגד כל מי מהמבוטחים ו/או עובדיהם בגבול אחריות של 222,222.-ש"ח ( מאתיים אלף ש"ח ) לאירוע .3ביטוח כלי רכב: .3.3 .3.2 .3.3 .3.4 .3.5 .4 מ.ר. מספר פוליסה תקופת ביטוח :מתאריך סוג הביטוח מספר תעודת חובה משולמת: תקופת ביטוח: מ.ר. מספר פוליסה מספר תעודת חובה משולמת: תקופת ביטוח: מ.ר. מספר פוליסה מספר תעודת חובה משולמת: ועד מתאריך סוג הביטוח ועד מתאריך סוג הביטוח ועד תקופת ביטוח :מתאריך מ.ר. סוג הביטוח מספר פוליסה מספר תעודת חובה משולמת: תקופת ביטוח :מתאריך מ.ר. סוג הביטוח מספר פוליסה מספר תעודת חובה משולמת: ועד ועד הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .4.3 .4.2 .4.3 .4.4 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד (הח"מ). המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה ,למעט בביטוחי חובה של כלי רכב ,הורחב כך שהוא כולל גם את הרשות ,עובדיה ,נבחריה ,המפקח ,קבלנים וקבלני משנה של הקבלן. במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם ובאופן אוטומטי כפוף לקבלת הודעה מהקבלן וגם או מועצה העבודה ,אלא אם כן נודיע לרשות על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום ,לפחות ( 12שישים) יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף. הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ,אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה ,במכתב בדואר רשום ,על כוונתו לעשות כן, לפחות ( 32שלושים) יום מראש. חתימה וחותמת__________ Page 46 of 71 .4.5 .4.1 .4.1 .4.1 .4.1 .4.32 .4.33 .4.32 בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה בפוליסה – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות ,בניינים ,דרכים ,כל חריג המתייחס למנופים ,מעליות, מכשירי הרמה ,טעינה ופריקה מכלי רכב ,חפירות ,אש ,התפוצצות ,אדים ,גז ,שיטפון ,בהלה, חומרים רעילים או מזיקים ,מכשירים סניטריים פגומים ,זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,עבודות נוער כחוק ,בעלי חיים ,אופניים או רכוש של הרשות. כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף ( )SUBROGATIONנגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו ,לפני קרות האירוע נשוא התביעה ,או הקשור לעבודות ובלבד שסעיף זה לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות הרשות מחמת אי מסירת הודעה על נזק ,איחור בהגשת תביעה ,וכיוצ"ב ,אלא אם המקרה היה ידוע לרשות ,שלעניין זה מוגדר גזבר הרשות וגם או האחראי על הביטוח ברשות. כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה ,המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי הרשות .כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לרשות הינו "ביטוח ראשוני" ,המזכה את הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו ,מבלי שמבטחי הרשות האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה. לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות ,שביתות או השבתות. הקבלן התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות עצמיות בהתאם לדרישה .הקבלן יחוב יחיד בגין חובותיו של " המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות. המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום ההתקשרות בין הקבלן לרשות ,ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים הרשות לא היתה מתקשרת עם הקבלן ,אף במחירים אחרים. הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. ולראייה באנו על החתום: _______________ שם המבטח חתימה וחותמת__________ _______________ שם החותם _________ תאריך _______________ חתימה וחותמת Page 47 of 71 רשימת כלי הרכב המבוטחים מס' תאור סד' .3 .2 .3 .4 .5 .1 .1 .1 .1 .32 חתימה וחותמת__________ מס' רישוי מס' תעודת מס' תעודת ביטוח ביטוח צד שלישי רכוש תאריך Page 48 of 71 נספח ג' נוסח ערבות ביצוע-ערבות בנקאית אוטונומית בלתי תלויה לכבוד מועצה מקומית גדרה פינס 4 גדרה מיקוד 1251122 הנדון :ערבות בנקאית מס'__________________ עפ"י בקשת ______________ (להלן – "המבקשים") ,אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת של ______________ ש"ח (במילים: הסך הנ"ל למדד ,כמפורט להלן (להלן – "הפרשי הצמדה"),וזאת להבטחת ביצוע כל תנאי החוזה שנכרת ביניהם לאחר הזכיה במכרז 1/2234וכל הקשור עמו. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם ,לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,כל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרשותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן: "המדד היסודי" – משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי) ,המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,עפ"י ערבות זו (להלן – "המדד החדש"), כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ________ ,שפורסם ביום _________ ,היינו__________ , נקודות (להלן –"המדד היסודי"),יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו תישאר בתוקפה עד _________. דרישה שתגיע אלינו אחרי ___________ ,לא תענה. לאחר יום __________ ,ערבות זו בטלה ומבוטלת. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. בכבוד רב תאריך____________ : חתימה וחותמת__________ בנק_______________ : Page 49 of 71 נספח ד' מפרט דרישות לביצוע פרק פינוי הפסולת איסוף ופינוי הפסולת המעורבת היקף ומהות העבודה .3 הפסולת העירונית המעורבת תיאסף ותפונה ממכלי אצירה המפונים בשיטת ההיפוך לדחס ומנוף לפינוי מכלים מוטמנים ,קיימים או שיוצבו בעתיד ,אשר הינם רכוש המועצה ו/או הדיירים ו/או הקבלן, המוצבים בכל שטח השיפוט של המועצה לרבות ליד בתי מגורים ,מוסדות ציבור ,מוסדות חינוך ,בתי עסק ,מפעלים ,מתקני נופש וספורט ותיירות ,בהתאם לכמויות ,לסוגים ולתדירות הפינוי המפורטים בטבלה שלהלן ובנספח א' לחוזה: סוג וכמות מכלי האצירה סוג המכל נפח המכל (ליטר) 240 עגלה 360 עגלה 1100 עגלה מכל 5000 מוטמן מכולה 6000 ה"ד כמות משוערת 3,449 10 272 תדירות פינוי שבועית משוערת 2 2 2 46 2 2 2 על פי הערכת המועצה ,נאספו בשנת (02/8ע"ב נתוני חודשים ינואר עד מאי) ,בתחומי המועצה ,כ – 119 טון פסולת מעורבת בחודש בממוצע .ואולם אין בהערכה זו כדי לחייב ולא יהיה בסטייה כלשהי מהערכה זו עילה לתביעה כספית של הקבלן להגדלת התמורה. עבודות איסוף ופינוי הפסולת .2 עבודת פינוי הפסולת מתוך מכלי האצירה על ידי הקבלן ,כוללת את הפעולות הבאות : פינוי מכלי אצירת אשפה –עגלות ומכולות (בשיטת ההיפוך לדחס) .3 פינוי מכלי האצירה בשיטת ההיפוך לדחס (עגלות ומכולות) ,תבוצע באמצעות משאיות בעלות מרכב דחס ובמשקל כולל של 31ו – 21טון והמאפשרות פינוי מכלי האצירה המוצבים בעיר. במידת הצורך ,יעשה הקבלן שימוש ברכב דחס צר (בייבי) לפינוי הפסולת. פינוי הפסולת המעורבת מהעגלות כולל את הוצאת העגלות ממקום הצבתם ,הובלתם לרכב הפינוי ,ריקונם המלא ,סגירת המכסים ,החזרתם למקום המקורי באופן שיאפשר לפתוח את המכסים ולהשליך את הפסולת לתוכם ,ניקוי יסודי של סביבת מכלי האצירה ברדיוס 5של מטר ,העמסת הפסולת העירונית המעורבת שנאספה מסביב למכלי האצירה ברדיוס של 5מטר אל תוך רכב הפינוי, סגירת דלתות המיתקנים להצבת מכלי האצירה (חדרי האשפה) ,הובלת הפסולת ופריקתה באתר הסילוק. פינוי הפסולת העירונית המעורבת ממכולות בשיטת ההיפוך לדחס ,כולל את הגעת רכב הפינוי אל מקום הצבת המכולה ,חיבור של המכולה אל מיתקן ההרמה המורכב על רכב הפינוי ,הרמת המכולה וריקון מלא של תכולת הפסולת אל תוך שוקת ארגז הדחס של רכב הפינוי ,הצבת המכולה הריקה במקום הצבתה המקורי ובאופן שיאפשר גישה נוחה אל פתחי השלכת הפסולת ,סגירת המכסים ,ניקוי יסודי של סביבת המכולה ברדיוס 5של מטר ,העמסת הפסולת המעורבת שנאספה מסביב למכולה ברדיוס של 5מטר אל תוך רכב הפינוי ,הובלתה ופריקתה באתר הסילוק. יש לבצע את הוצאת העגלות והמכולות וריקון מלוא תכולתם אל תוך שוקת ארגז הדחס ,באופן שוטף ורציף. במקום שבו מוצבים מכלי האצירה ברשות הפרט ,לא תותר הוצאתם והצבתם ברשות הרבים ,לפרק זמן העולה על 32דקות לפני הביצוע בפועל של הריקון. חתימה וחותמת__________ Page 50 of 71 .4 לא תותר הוצאת הפסולת המעורבת (בשקיות ,בתפזורת או בכל צורה שהיא) מתוך כל האצירה במקום הצבתם הקבוע והובלת הפסולת ידנית אל רכב הפינוי באמצעות פועלי האיסוף. הקבלן מתחייב לרוקן את כל תכולת מכלי האצירה המפונים בשיטת ההיפוך לדחס ,ע"י היפוכם לתוך שוקת ארגז הדחס של רכב הפינוי. מיד לאחר השלמת פינוי מכלי האצירה בהתאם למפורט בחוזה זה ,תבוצע הובלת הפסולת ופריקתה באתר הסילוק המורשה ,באופן שוטף ורציף ללא עיכובים וללא הפסקות. עבודות איסוף ופינוי הפסולת מהמכלים המוטמנים .5 עבודת פינוי הפסולת מתוך מכלי האצירה המוטמנים על ידי הקבלן ,תכלול את הפעולות הבאות : הגעת רכב וצוות עובדי הפינוי אל מקום הצבת המיכל המוטמן ,פתיחת החלק העליון של המיכל ,איסוף הפסולת שהושלכה מסביב למיכל ברדיוס של 5מטר והשלכתה אל תוך מיכל האצירה המוטמן ,שליפת המכל הפנימי המכיל את הפסולת באמצעות מיתקן הרמה המורכב על רכב הפינוי ,שינוע המכל הפנימי המכיל את הפסולת באמצעות מיתקן ההרמה ,עד מעל לפתח ההזנה של הפסולת ברכב הפינוי ,שפיכת הפסולת לתוך ארגז המיטען של רכב הפינוי ,שטיפת הדפנות של המיכל הפנימי שהכיל את הפסולת בתדירות שתפורט להלן ,בדיקה חזותית של החלל הפנימי של המיכל החיצוני( ,במידה ובתוך החלל הפנימי של המיכל החיצוני הצטברה פסולת או נוזלים ,פינוי והוצאה מידית של הפסולת והשלכתה אל תוך ארגז המיטען של רכב הפינוי ,שאיבת הנוזלים אל תוך מיכל שיותקן למטרה זו על גבי רכב הפינוי, שטיפה וניקוי הדפנות הפנימיות של המיכל החיצוני והדפנות החיצוניות של המיכל הפנימי) ,החזרת המיכל הפנימי הריק אל תוך המיכל החיצוני ,נעילת המיתקן העליון ,נסיעה עם רכב הפינוי אל מקום הצבת מיכל האצירה המוטמן הבא ,וחוזר חלילה עד לפינוי כל מכלי האצירה המוטמנים בהתאם לתכנית הפינוי המאושרת ו/או עד למילוי תכולת ארגז המיטען של רכב הפינוי ,הובלת הפסולת ופריקתה באתר הסילוק. יש לבצע את פינוי כל מכלי האצירה המוטמנים ,באופן שוטף ורציף. שטיפת מכלי האצירה המוטמנים .1עבודות שטיפת מכלי האצירה המוטמנים כוללות את המרכיבים שלהלן: שטיפה יסודית של המיתקן העליון הבולט מעל פני הקרקע והדפנות הפנימיות של המיכל הפנימי בתדירות של אחת לעשרה ימים לפחות בחודשים אפריל עד אוקטובר כולל ובתדירות של אחת ל – 32 יום לפחות בחודשים נובמבר עד מרץ כולל. הקבלן יבצע שטיפה יסודית של הדפנות הפנימיות של המיכל החיצוני המורכב באופן קבוע בקרקע, בתדירות של 4פעמים בשנה לפחות. הקבלן ינקז וישאב את מי השטיפה שהצטברו בתחתית המיכל החיצוני ויפנה אותם אל תוך מערכת הולכת שפכים מוסדרת. שטיפת כל מכלי האצירה ,תיעשה עם מיתקן שטיפה שיכלול מיכל לדטגנטים ,משאבת לחץ לתמיסות קרות ,וצנרת גמישה באורך 32מטר עם אקדח התזת מים בעל נחיריים כפולים לסילוני רסס ,נקודה ופיזור. כל פעולת השטיפה ,רכישת חומרי השטיפה והציוד הנחוץ לה ,יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו .הקבלן יבצע את שטיפת מכלי האצירה באופן שמי השטיפה לא ייזלו על הקרקע. אופן ביצוע עבודות פינוי פסולת מהמכלים המוטמנים .1הקבלן מתחייב לרוקן את כל תכולת מכלי האצירה המוטמנים ,ע"י ריקונם אל תוך פתח הזנת הפסולת של רכב הפינוי. מיד לאחר השלמת פינוי מכלי האצירה בהתאם למפורט בחוזה זה ,תבוצע הובלת הפסולת ופריקתה באתר הסילוק המורשה ,באופן שוטף ורציף ללא עיכובים וללא הפסקות. .1הקבלן מתחייב לאסוף ולפנות את כל המכלים המוטמנים אף אם אינם מלאים ,אלא אם הורה המנהל בכתב אחרת. .1הקבלן אחראי שלא תשפך פסולת ממכלי האצירה המוטמנים על המדרכה ו/או על השבילים ו/או ברחוב, תוך כדי ריקונם ,אך באם יקרה דבר – הקבלן יהיה אחראי שהפועלים יאספו את הפסולת ,יטאטאו את המקום מיד וישליכו את כל הפסולת שנאספה אל תוך ארגז המיטען של רכב הפינוי. חתימה וחותמת__________ Page 51 of 71 הקבלן אחראי שלא תהיינה נזילות של מיצי פסולת או שמנים מכל רכבי הפינוי במהלך עבודות פינוי הפסולת אך באם יקרה הדבר – הקבלן יפסיק מיד את העבודה ,ינקה ויאסוף את הנוזלים מהאזור שעליו נזלו מיצי הפסולת או השמנים וידאג לתיקון הרכב או לתיקון מכלי האצירה ו/או ריקון מיכל התשטיפים. .32במידה והשטח לא ינוקה כראוי ,רשאית ההמועצה לנקות את המקום ,וכל הוצאות הניקוי יחולו על הקבלן ויקוזזו מהכספים המגיעים לו. אחזקת מכלי האצירה המוטמנים .33על הקבלן מוטלת האחריות לאחזקתם של כל מכלי האצירה המוטמנים. אחריותו של הקבלן תחל ממועד סיום תקופת האחריות של הקבלן שממנו רכשה המועצה את המכלים ושהמכלים המוטמנים סופקו והוצבו על ידו (במידה הקבלן המפנה את המכלים המוטמנים ,יספק את המכלים ,אחרויותו של הקבלן לאחזקתם של המכלים ,תחל ממועד הצבתם). אחריותו של הקבלן לתחזוקתם של מכלי האצירה ,כוללת: 5.ביצוע כל פעולות התחזוקה הדרושות בכדי לאפשר השימוש השוטף בכלי האצירה המוטמנים ,השלכת הפסולת לתוכם ,ופינויים לכל אורך תקופת החוזה ,בצורה בטוחה ונוחה. 57בדיקה בתדירות של 3פעמים בשבוע לפחות ,של כל המרכיבים הכרוכים בשימוש השוטף ובבטיחות השימוש במכלים לרבות :תקינות מכלי האצירה ,אופן הצבתם ,יציבותם ,ומערכת הניקוז והאיטום המיועדת למנוע חדירה של משקעים ,נגר עילי ופסולת אל תוך הבור שבתוכו מותקן המיכל וברווח שבין המיכל החיצוני והפנימי. 56תיקון כל ליקוי ופגם בהם לרבות החלפת כל חלק פגום או שיצא מכלל שימוש,לרבות משטח הדריכה הצמוד למיכל. 52למען הסר ספק ,הקבלן יבצע את כל התיקונים בעצמו ועל חשבונו .ביצוע התיקונים הנדרשים יתבצע תוך 24שעות לכל היותר מאיתור הליקוי ו/או מדרישת המנהל. 5.התקנת שלט על המכל בגודל של 12ס"מ על 42ס"מ שבו יבוצע כיתוב ע"פ דרישת המנהל. במקרה והקבלן לא יבצע את התיקון תוך 24שעות ,רשאית המועצה לתקן את הטעון תיקון וכל הוצאות התיקונים יחולו על הקבלן ויקוזזו מהכספים המגיעים לו. .32 מכלי האצירה המוטמנים יצבעו בגוון שעליו יורה המנהל והצבע יחודש אחת לשנה או מיד עם קרות נזק לכלי האצירה ,כגון :שריפה ,לכלוך המכולות ע"י צביעה (גרפיטי) ,נזק פיזי וכיו"ב. מניעת מיפגעים סביבתיים .33 הקבלן אחראי שלא תישפך פסולת מכל מכלי האצירה על המדרכה ו/או על השבילים ו/או ברחוב, תוך כדי ריקונם ,אך באם יקרה דבר – הקבלן יהיה אחראי שהפועלים יאספו את הפסולת ,יטאטאו את המקום מיד וישליכו את כל הפסולת שנאספה אל תוך ארגז המטען של רכב הפינוי. הקבלן אחראי שלא תהיינה נזילות של מיצי פסולת או שמנים או נוזלים מכל סוג אחר ,מכל רכבי הפינוי במהלך עבודות פינוי הפסולת אך באם יקרה הדבר – הקבלן יפסיק מיד את העבודה ,ינקה ויאסוף את הנוזלים מהאזור שעליו נזלו וידאג לתיקון הרכב או לתיקון מכלי האצירה ו/או ריקון מיכל התשטיפים ומניעת הישנות הנזילה. .34במידה והשטח לא ינוקה כראוי ,רשאית המועצה לנקות את המקום ,וכל הוצאות הניקוי יחולו על הקבלן ויקוזזו מהכספים המגיעים לו. מועדי הפינוי של כל סוגי מכלי האצירה .35 הפסולת העירונית המעורבת תפונה מכל מכלי האצירה ,בתדירות המפורטת בנספח א' . המועצה רשאית להקטין או להגדיל את תדירות הפינוי או להפסיק את הפינוי של מכלי אצירה, באופן קבוע או לתקופות מסוימות בכל אזורי הפינוי ,או בחלקם וכן באופן פרטני לכלי-אצירה מסוימים. חתימה וחותמת__________ Page 52 of 71 .31 בחרה המועצה להקטין או להגדיל את תדירות הפינוי או להפסיק את הפינוי כאמור בסעיף 31 לעיל ,תקטן או תגדל התמורה שתשולם לקבלן באופן יחסי להצעת המחירים שהגיש ,רק בעבור התקופה האזור ,וכלי האצירה בהם בוצע השרות בתדירות מוקטנת או מוגדלת בפועל או לגבי מכלי אצירה שפינויים הופסק. .31 עבודת הפינוי תתבצע בכל ימות השנה (למעט שבתות וחגים). עבודות איסוף ופינוי הפסולת יבוצעו במועדים ובמסלולים בהתאם לתכנית עבודה שתוגש על ידי המנהל לקבלן בכתב. כל שינוי במסלולי ו/או במועדי הפינוי ,מחייב הסכמה מראש בכתב מאת המנהל. למנהל הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את ימי ושעות ביצוע עבודות הפינוי ואת מסלולי הפינוי, בהודעה בכתב שלושה ימים מראש. תוכניות העבודה שתאושרנה על ידי המנהל בכתב ,תחייבנה את הקבלן לפעול לפיהן. במקרים שבהם חלים שני ימי חג רצופים או שחל יום חג או ימי חג בצמוד ליום שבת (דהיינו ביום ו' או ביום א' בשבוע) ,יידרש הקבלן לפנות את כל הפסולת בערב חג או בערב בשבת ולמחרת החג או השבת וזאת ללא תוספת תשלום ,גם אם עקב כך ייאלץ הקבלן לפנות את הפסולת באותם שבועות מעבר למספר הפעמים שעליו לפנות לפי תנאי הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם חל יום חג באחד מימי הפינוי הקבועים באזור מסוים ,מתחייב הקבלן לפנות את הפסולת באזור זה לפני אותו היום או אחריו ובלבד שסך ימי הפינוי לאותו אזור לא יפחת ממספר ימי הפינוי השבועיים באותו האזור ,לפי ההסכם. .31 בשים לב לאופי העבודות וכדי למנוע סבל מהתושבים ו/או מפגעי תברואה ,מתחייב בזה הקבלן להיות נכון ולבצע את העבודות במקרים דחופים וחריגים בכל עת ומיד עם היקראו לכך ע"י המנהל. למען הסר ספק ,פינוי הפסולת במקרים חריגים( ,בכפוף לכך שמספר הפינויים החריגים לא יעלה על 22מקרים במשך שנה קלנדרית אחת)(מקרה = יום עבודה או חלקו) ,יבוצע ללא תוספת מחיר. שטיפת מכלי האצירה (עגלות ומכולות) .31עבודות שטיפת מכלי האצירה כוללות את המרכיבים שלהלן: שטיפה יסודית של הדפנות החיצוניות והדפנות הפנימיות של המיכל בתדירות של אחת לעשרה ימים לפחות בחודשים אפריל עד אוקטובר כולל ובתדירות של אחת ל – 32יום לפחות בחודשים נובמבר עד מרץ כולל. שטיפת כל מכלי האצירה ,תיעשה עם מיתקן שטיפה שיכלול מיכל לדטגנטים ,משאבת לחץ לתמיסות קרות ,וצנרת גמישה באורך 32מטר עם אקדח התזת מים בעל נחיריים כפולים לסילוני רסס ,נקודה ופיזור. כל פעולת השטיפה ,רכישת חומרי השטיפה והציוד הנחוץ לה ,יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו .הקבלן יבצע את שטיפת מכלי האצירה באופן שמי השטיפה לא ייזלו על הקרקע. אחזקת כל מכלי האצירה (עגלות ומכולות) .22 האחריות לאחזקתם של כל מכלי האצירה תוטל על הקבלן. אחריותו של הקבלן לתחזוקתם של מכלי האצירה ,כוללת בדיקה יום יומית של תקינות מכלי האצירה ותיקון כל ליקוי ופגם בהם לרבות החלפת מכסים וגלגלים .למען הסר ספק ,הקבלן יבצע את כל התיקונים בעצמו ועל חשבונו .ביצוע התיקונים הנדרשים יתבצע תוך 24שעות לכל היותר מאיתור הליקוי ו/או מדרישת המנהל. מכלי אצירה ממתכת (מכולות) ,יצבעו בגוון שעליו יורה המנהל והצבע יחודש אחת לשנה או מיד עם קרות נזק לכלי האצירה ,כגון :שריפה ,לכלוך המכולות ע"י צביעה (גרפיטי) ,נזק פיזי וכיו"ב. כלי אצירה שבאחת מדפנותיו נוצר חור ,סדק או קרע יוחלף בכלי אצירה שדפנותיו שלמות ותקינות. תיקון כלי אצירה על ידי שימוש ב'טלאים' ,לא יאושר. במקרה והקבלן לא יבצע את התיקון תוך 24שעות ,רשאית המועצה לתקן את הטעון תיקון וכל הוצאות התיקונים ,יחולו על הקבלן ויקוזזו מהכספים המגיעים לו. .23 הקבלן יחזיק יספק ויציב על חשבונו ,מכלי אצירה רזרביים (בכל עת שהדבר יידרש) לצורך הצבתם במקום מכלי אצירה שנלקחו לתיקון ועד להחזרת מכלי האצירה שתוקנו למקום הצבתם .הצבת מכלי האצירה הרזרביים ,תבוצע מיד עם פינוי המכלים שנלקחו לתיקון. חתימה וחותמת__________ Page 53 of 71 .22הקבלן יצבע על גבי מכלי האצירה כיתוב ומספור על פי הנחיית המנהל לגבי התוכן ,הצורה ,הממדים והצבעים. אספקת מכלי אצירה חדשים (עגלות ומכולות) במקום מכלי אצירה שיצאו מכלל שימוש .23הקבלן יחליף בעצמו ועל חשבונו כל מכל אצירה שיצא מכלל שימוש לרבות מכלי אצירה שדפנותיהם נסדקו ונשברו. החלפת מכלי האצירה שיצאו מכלל שימוש ,תבוצע אך ורק על פי הנחייתו של המנהל. החלטת המנהל לגבי הצורך בהחלפת מכל אצירה שיצא מכלל שימוש ,תהא קובעת וסופית. מכלי האצירה מפלסטיק שיוצבו במקום מכלי האצירה שיצאו מכלל שימוש ,יהיו חדשים ויהיו בעלי תקן אירופי .EN 142 הקבלן יהא אחראי לפנות את מכלי האצירה שיצאו מכלל שימוש משטח השיפוט של המועצה, באופן מוסדר וללא יצירת מפגעים סביבתיים. הקבלן ישנע את מכלי האצירה החדשים ויציבם במקומות עליהם יורה המנהל. למען הסר ספק ,רכישת מכלי האצירה ,הובלתם והצבתם ,תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. עם הצבת מכלי האצירה החדשים ,הם יעברו לבעלות המועצה. פינוי פסולת גזם .24 הקבלן יהיה חייב לבצע איסוף ,פינוי וסילוק של כל כמויות פסולת הגזם המושלכות בכל שטח השיפוט של המועצה -קומפלט ,ע"פ תכנית העבודה שבנספח ו'. על פי הערכת המועצה ,נאספו בשנת ( 02/8ע"ב חודשים ינואר עד מאי) ,בתחום המועצה ,כ – 8// טון פסולת גזם בחודש בממוצע .ואולם אין בהערכה זו כדי לחייב ולא יהיה בסטייה כלשהי מהערכה זו עילה לתביעה כספית של הקבלן להגדלת התמורה. לצורך פינוי פסולת הגזם ,יפעיל הקבלן את כל האמצעים הדרושים (לרבות רכבי הפינוי וכח האדם הדרוש) לפינוי כל מיצבורי פסולת הגזם המצויים באזורי העבודה ,בהתאם לתכנית העבודה המאושרת (לרבות גזם המושלך על ידי קבלן הגינון של המועצה במיקומים ובמועדים שיקבעו וימסרו מראש ע"י המועצה). ב מקרים מסויימים ועל פי החלטת המנהל ,יבוצע איסוף ופינוי פסולת הגזם ,תוך ליווי ופיקוח מלא של המנהל בשטח. .25 איסוף ופינוי פסולת הגזם יבוצע באמצעות 2משאיות לפחות בכל יום עבודה ,בעלות ארגז מיטען פתוח בנפח 32מ"ק לפחות שעליהן מורכב מנוף 1טון/מטר לפחות עם כף נפתחת להרמת פסולת גזם (רכבי מנוף). הרכבים לפינוי פסולת הגזם ,יופעלו באמצעות צוות המונה נהג +פועל אחד לפחות. עבודת פינוי פסולת הגזם תבוצע במשך 1שעות עבודה לפחות. עבודות איסוף ופינוי הפסולת יבוצעו במסלולים בהתאם לתכנית עבודה שתוגש לקבלן בכתב ותאושר על ידי המנהל. כל שינוי במסלולי ו/או במועדי הפינוי ,מחייב הסכמה מראש בכתב מאת המנהל. למנהל הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את ימי ושעות ביצוע עבודות הפינוי ואת מסלולי הפינוי. תוכניות העבודה שתימסרנה לקבלן בכתב ותאושרנה על ידי המנהל ,תחייבנה את הקבלן לפעול לפיהן. .21 עבודת פינוי פסולת הגזם תכלול את המרכיבים שלהלן: הגעת רכבי המנוף אל ובסמוך לכל מקום רכוז ו/או ערמת פסולת הגזם (לרבות בכל מקום ואתר שעליהם יורה המנהל) ,הרמת הפסולת באמצעות הכף והמנוף אל תוך ארגז המיטען של רכבי המנוף, גירוף וטאוט השטח שעליו היתה מונחת ערמת פסולת הגזם וברדיוס של 5מטר מסביבו ,מבלי להשאיר לכלוך מכל סוג שהוא והכנסת הפסולת שנאספה בפעולת הטאוט והגירוף ,אל תוך ארגז המיטען של הרכב ,נסיעה אל מקום רכוז ערמות נוספות ופינויין עד למילוי ארגז המטען של רכבי המנוף בקיבולת המרבית ,כיסוי ארגז המטען ביריעה מהודקת אל דפנות הארגז ,נסיעה ישירה לאתר הסילוק ,ריקון תכולת הפסולת מארגז המטען באתר הסילוק ,במקרה שיום העבודה לא הסתיים - נסיעה חזרה מאתר הסילוק אל אזור העבודה והמשך ביצוע עבודת פינוי הגזם. על פי דרישת המועצה ,יבצע הקבלן איסוף של מיצבורי פסולת בניה ,באמצעות רכב המנוף. חתימה וחותמת__________ Page 54 of 71 על הקבלן מוטלת החובה שלא להעמיס על גבי הרכב ,פסולת בכמות שתעבור את המשקל המורשה כרשום ברשיון הרכב! .21 לא תותר השלכה של הפסולת המפונה ,בתוך שטח השיפוט של המועצה מחוץ לשטח אתר הסילוק .כל רכב מנוף שקיבולתו התמלאה ,יסע ישירות לאתר הסילוק ללא עיכובים וללא הפסקות. .21העבודה כוללת איסוף ופינוי של פסולת הגזם מהכבישים ,המדרכות ,השבילים ,הסמטאות ,המגרשים הפנויים וכל מקום אחר עליו יורה המנהל ו/או המפקח. .21הקבלן יפנה בכל יום עבודה את כל ערמות פסולת הגזם מכל סוג ובכל כמות לאורך מסלול עבודתו, בהתאם לתוכנית העבודה ובלא לדלג על ערמות. .32ה קבלן ינקוט בכל האמצעים בכדי למנוע נפילה או העפה של פסולת בשעת הטענת פסולת הגזם אל תוך ארגז המטען של רכב המנוף ובעת נסיעת הרכב והוא מתחייב לנקות ולאסוף מיד כל פסולת שנפלה או הועפה בעת ההטענה ו/או הנסיעה. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת ההעפה או נפילה של פסולת הגזם מתוך רכב המנוף הארגז בכל עת שינוע הפסולת. .33הקבלן יכסה בורות שנוצרו במקומות מהם פונו ערמות פסולת הגזם בכורכר ובאספלט על פי הצורך ובלבד שהמקומות מהם פונו הערמות ,יוחזרו למצבם הקודם. כללי .32 הקבלן יעסיק בכל רכב פינוי פסולת ,נהג קבוע שלא יוחלף אלא במקרים של היעדרות הנהג כתוצאה ממחלה ,חופשה או שרות מילואים פעיל .בכל מקרה של חילופי הנהג ,יהא על הקבלן להודיע על כך מראש למנהל. .33 כל כלי הרכב של הקבלן העוסקים בפינוי הפסולת ,יגיעו לאזור העבודה כשהם ריקים ,נקיים ושטופים באופן יסודי. .34 על כל הרכבים שיופעלו על ידי הקבלן לביצוע העבודות במסגרת החוזה ,יתקין הקבלן בעצמו ועל חשבונו ,שלטים .הכיתוב על השלטים ,ממדיהם וצבעיהם ,יבוצעו על פי מתכונת שיקבע המנהל. .35 כל כלי הרכב של הקבלן העוסקים בפינוי הפסולת ,יהיו תקינים ושמישים בכל תקופת ביצוע העבודות. .31 צוותי פינוי הפסולת של הקבלן ,יבצעו את עבודות פינוי הפסולת ללא יצירת מפגעים סביבתיים לרבות צעקות ומפגעי רעש. .31 הקבלן יספק לכל עובדיו מדים אחידים ,אפוד זוהר ונעלים בטיחותיות .המדים ישמשו את העובדים בכל עת ביצוע עבודותיהם .דוגמת המדים וצבעם וכן הנעלים יוצגו לאישור המנהל תוך 1ימים מיום שנמסרה הודעת הזכייה במכרז .המדים ,האפוד והנעלים יסופקו לעובדים תוך שבוע מיום קבלת אישור נציג המועצה. על האפוד הזוהר ייכתב" :בשירות מועצה מקומית גדרה". הקבלן יהיה אחראי לכך שהעובדים יופיעו ויבצעו את העבודות במסגרת חוזה זה ,בכל עת ,בבגדי עבודה אחידים ונקיים ובנעלי הבטיחות המתאימות. סילוק ומיחזור הפסולת .31 הקבלן מתחייב להעביר לידי המועצה מדי חודש ,מסמכים המאשרים מהי כמות הפסולת של מועצה מקומית גדרה אשר עברה תהליכי מיון ומחזור ,מהי כמות החומרים שהועברו להמשך טיפול במפעלי מחזור תוך פירוט הסוגים והכמויות ,ואיזו כמות הועברה להטמנה. בנוסף ומבלי לגרוע דבר מן האמור לעיל ,מודגש כי המועצה תהייה רשאית לבצע פעילויות של הפרדת פסולת "במקור" לצמצום כמות הפסולת המוטמנת וזאת בהתקשרות ישירה ונפרדת עם קבלן אחר. חתימה וחותמת__________ Page 55 of 71 .31 הקבלן ישנע ויסלק את הפסולת הנאספת מתחומי המועצה באתר הסילוק .קליטת הפסולת באתר הסילוק ,תבוצע אך ורק עם אישורי כניסה שיסופקו לקבלן על ידי המועצה ורק עבור הפסולת המפונה במסגרת חוזה זה. התאמה לחוק האריזות המועצה בוחנת האפשרות של יישום פרוייקט הפרדת פסולת מעורבת במקור ע"פ אחד מהסדרי .42 ההפרדה שלהלן: הסדר הפרדה לשלושה זרמים – מכל חום לפסולת רטובה ,מכל ירוק לפסולת יבשה ומכל כתום לפסולת אריזות. המועצה תהא רשאית לדרוש מהקבלן לפזר רסק גזם בכמות של כ – 322סמ"ק בכל מכל אצירה חום של פסולת רטובה בנפח 12ליטר ובכמות של כ – 122סמ"ק בכל מכל אצירה חום של פסולת רטובה בנפח 342ליטר ,לאחר ריקון המכל. הסדר הפרדה לשני זרמים – מכל ירוק לפסולת שיורית ומכל כתום לפסולת אריזות. .43 המועצה תבצע בתאום עם הקבלן ,את השינויים הנדרשים לצורך יישום חלופת הסדר ההפרדה שייבחר. .42 במקרה של יישום הסדר הפרדה ע"פ אחד מחלופות ההסדרים ,מחירי הפינוי יהיו מבוססים על מחירי ההנפה החד פעמיים בפועל לכל סוג של מיכל אצירה ,בהתאם למחירי הצעתו של הקבלן בנספח א'. . 43 הקבלן ישתמש ברכבים המשמשים להובלה ,טעינה ,פריקה וכל שינוע של כל סוג פסולת מופרדת בנפרד (להלן" :רכבי האיסוף") כשהם מרוקנים ונקיים כראוי משאריות של כל סוג פסולת שאינה הפסולת המופרדת הנאספת בסבב הפינוי (פסולת אריזות ,או פסולת אורגנית רקבובית או פסולת יבשה). הקבלן אינו רשאי לערבב את תכולת כל אחד מסוגי כלי האצירה של סוגי הפסולת השונים ,עם פסולת אחרת מכל סוג שהוא ,וזאת לאורך כל תהליך הפינוי. הקבלן יפנה בסבב פינוי רק את תכולת מכלי האצירה של כל סוג פסולת מופרדת בנפרד. הקבלן אינו רשאי לערבב את תכולת מכלי האצירה של כל סוג פסולת מופרדת במקור עם פסולת אחרת מכל סוג שהיא ,וזאת לאורך כל תהליך הפינוי של תכולת מכלי האצירה של סוגי הפסולת המופרדים ,דהיינו ,משלב פינוי תכולת מכלי האצירה ועד הבאתה לאתר הסילוק. פקוח בקרה ודיווח .44 במידה ויתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן למועצה לגבי כמויות הפסולת המעורבת והגזם המפונות בהיקף העולה על יותר מ – 32%מהכמות הרשומה במסמכי ההסכם (כ – 132טון פסולת מעורבת בחודש וכ 313 -טון פסולת גזם בחודש) ,תבצע המועצה סקר של כמויות הפסולת המפונות משטח המועצה במסגרת ביצוע העבודות בהסכם זה. הסקר יבוצע עלי ידי ועל פי הנחיותיו ,של גורם מקצועי חיצוני ששירותיו ישכרו על ידי המועצה. באם תוצאות הסקר יוכיחו שהיקף השינוי בכמויות הפסולת המפונות ,אינו תואם את דיווחי הקבלן לגבי כמויות הפסולת (קיים הפרש העולה על 32%בין הכמויות המדווחות לבין הכמות שנמצאה בסקר) ,כל עלויות ביצוע הסקר ישולמו על ידי הקבלן. (סעיף זה אינו מתייחס לכמויות פסולת האריזות). . 45הקבלן יפעיל מנהל עבודה שיצוייד בטנדר (בעל ארגז מיטען שיאפשר ניוד עובדים וציוד ביצוע העבודה). מנהל העבודה יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות במשך כל שעות העבודה ויבצע באופן שוטף ורציף, פקוח ובקרה על ביצוע העבודות ,יטפל בתיקון תקלות המתרחשות במהלך העבודה ויבצעו ניוד של עובדים וציודם בהתאם לצרכי העבודה. בתקופת העבודה הראשונה ,יסייר ויבקר מנהל העבודה בכל השטחים והאזורים בהם מבוצעת העבודה, ילמד את היקף העבודה הדרושה ואת כל הפרטים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה וללא תקלות, לרבות מסלולי פינוי מכלי האצירה ופסולת הגזם וילווה באופן צמוד את ביצוע העבודות. חתימה וחותמת__________ Page 56 of 71 .41מנהל העבודה יבצע את העבודות על פי הנחיית המנהל ומוקד המועצה. .41מנהל העבודה יהיה מצויד במכשיר קשר שיעבוד ברשת הקשר של המועצה ויצור מערכת קשר שתאפשר קשר שוטף ורצוף עם המנהל ומוקד המועצה ,בכל מועדי ביצוע העבודות. מנהל העבודה יהיה זמין לטיפול בתקלות ולסיורי בקורת ברחבי המועצה .מנהל העבודה יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המנהל ,ידווח לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו על ידי המנהל ,על מהלך העבודות ועל תקלות ,ככל שתהיינה כאלה ויהיה זמין לקבלת פניות של המנהל וטיפול בהן באופן מידי. הקבלן יספק למועצה ויתחזק מכשיר קשר שמיש ותקין מסוג מירס שיאפשר יצירת קשר קבוע בין המנהל לקבלן ו/או נציגו ,הקבלן יספק ויתחזק את מכשיר הקשר בעצמו ועל חשבונו. .41ברשות מנהל העבודה ימצא אמצעי תקשורת זמין ,פעיל ושמיש על מנת שהמנהל או באי כוחו יוכלו להורות למנהל העבודה ,גם לאחר שעות העבודה ,לטפל בבעיות דחופות ו/או לערוך שינויים בתכנית העבודה של היום שלמחרת. .41בכל מקרה של חילוקי דעות בין מנהל העבודה לבין המנהל בקשר לביצוע העבודות ,תהא חוות דעתו של המנהל קובעת וסופית. .52הקבלן יצרף לחשבון המוגש מידי כל סוף חודש עבודה ,בגין ביצוע עבודות ,דו"ח שיוכן על פי המתכונת שתיקבע על ידי המנהל ,לגבי מועדי הפינוי והסילוק (תאריכים ושעות),כמויות וסוגי הפסולת ,מספר הפינויים ,פרטי כלי הרכב המפנים פסולת ,הרכבים שנכנסו אל אתר הסילוק ,ואת העתקי תעודות המשלוח ותעודות השקילה הפרטניות של הפסולת שנקלטה באתר הסילוק בכל סבב בכל יום עבודה, כמויות וסוגי הפסולת שסולקו ומוחזרו מספר הפועלים ,וכל מידע אחר שיידרש ע"י המנהל ו/או המשרד להגנת הסביבה ,וימסור הרישומים הנ"ל למנהל על פי דרישתו. המנהל יהא רשאי לשנות את מתכונת הגשת הדו"ח החודשי מעת לעת ,בהודעה מראש של 32ימים לפחות. .53המועצה תהא רשאית (אך לא חייבת) ,להתקין על מכלי האצירה ורכבי פינוי מכלי האצירה של הקבלן, מערכת בקרה שתאפשר לזהות בזמן אמת את הנפת ופינוי הפסולת ממכלי האצירה. מערכת הבקרה תכלול רכיב זיהוי שיותקן על מכלי האצירה ,ומערכת קריאת נתונים שתותקן על רכבי הפינוי ותאפשר העברת הנתונים שיקראו ע"י מערכת הבקרה ,בזמן אמת אל משרדי המועצה. התקנת מערכת הבקרה על רכבי הפינוי של הקבלן ואחזקתה השוטפת ,תבוצע ע"י צד ג' ועל חשבון המועצה. הקבלן ישתף פעולה עם מרכיב מערכת הבקרה ויאפשר התקנת מערכת הבקרה ואחזקתה השוטפת, וישמור וימנע פגיעה מכוונת במערכת הבקרה. עם השלמת התקנת מערכת הבקרה ,יבוצע התשלום לקבלן עבור פינוי הפסולת ,ע"ב מספר הפינויים/הנפות שבוצעו בפועל. הקבלן יהיה אחראי להודיע למועצה על כוונתו להחליף כל מכל אצירה שיצא מכלל שימוש בכדי לאפשר להתקין על מכל האצירה החדש את רכיב הזיהוי. הקבלן יהיה אחראי להודיע למועצה על כוונתו להחליף כל רכב פינוי בכדי לאפשר להתקין רכב הפינוי החלופי את רכיב קריאת הנתונים. .52הקבלן ישנע ויציב מכלי אצירה חדשים במקומות עליהם יורה המנהל. הקבלן יאסוף וישנע מכלי אצירה ישנים/מיותרים/בלויים המוצבים בשטח השיפוט של המועצה ,למחסני המועצה ,ע"פ הוראת המנהל. שינוע מכלי האצירה והצבתם ,תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. חתימה וחותמת__________ Page 57 of 71 פרק ניקיון רחוב1רחובות היקף ומהות העבודה .3הקבלן יבצע את עבודות הטאוט והניקיון ברחוב/רחובות ,בהתאם לתכנית עבודה שתוכן ותוגש לקבלן ע"י המנהל ובהתאם למקומות ולתדירות המפורטת בנספח ז'. הנתונים הרשומים בנספח ז' הם הערכה של מימדי שטחי הטאוט ואולם אין בהערכה זו כדי לחייב ולא יהיה בסטייה כלשהי מהערכה זו עילה לתביעה כספית של הקבלן להגדלת התמורה. .2הקבלן ידאג להגעת פועלי הניקיון לאזורי העבודה בהתאם לתכנית העבודה ,לא מאוחר מהשעה 2122בכל יום עבודה. .3עבודות ניקיון הרחוב/רחובות יבוצעו באמצעות פועלים שכל אחד מהם יבצע טאוט בהיקף שלא יפחת מ - 2ק"מ רץ במשמרת עבודה שלא תפחת מ – 4שעות עבודה( .ק"מ רץ = טאוט של המדרכה ,השטח הגובל במדרכה ברוחב של 3מטר או עד גבול השטח הפרטי הגובל במדרכה ושפת הכביש ,באורך של /ק"מ). .4בנוסף לפועלי הטאוט ,יספק הקבלן בכל יום עבודה 3 ,רכבי טאוט לפחות ( 2רכבי גדולים ו/או יעודיים ורכב טאוט קטן קטן ע"פ דרישת המועצה). רכבי טאוט יופעלו במסגרת עבודות הניקיון השוטפות ובהתאם לתכנית העבודה שתיקבע ע"י המנהל. רכבי הטאוט יופעלו באמצעות נהגים של הקבלן ועל חשבונו. .5הקבלן יבצע את עבודות הניקיון ,על פי תכנית עבודה שבועית/חודשית שתוכן מראש ע"י המנהל ובהתאם להוראות המנהל. העבודה תבוצע במשך 1שעות עבודה לפחות. ברחוב /רחובות הסמוכים לבתי ספר וגני ילדים ,לא יבוצעו העבודות הטאוט באמצעות רכבי טאוט בין השעות 2135 – 2132ובין השעות .3332 – 3322 מובהר בזאת שהקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום אם השלמת העבודה תארך מעבר לשעות העבודה המפורטות בחוזה זה. העובדים שיסופקו על ידי הקבלן ,יחתימו בתחילת ובסוף כל יום עבודה ,כרטיס נוכחות שיסופק על ידי המועצה הקבלן יבצע בעצמו ועל חשבונו את הובלת הפועלים וישנע את רכבי הטאוט וכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע העבודה ,בתחילת כל יום עבודה ,אל המקומות שעליהם יורה המנהל בתכנית העבודה. לאחר קבלת אשור המנהל בסיום יום העבודה ,יבצע הקבלן בעצמו ועל חשבונו את הובלת הפועלים הרכבים והציוד אל מחוץ לשטח השיפוט של המועצה. ניקיון רחוב/רחובות ושטחים ציבוריים .1עבודת ניקיון הרחוב/רחובות תכלול: נקיון המדרכות ושולי הכביש הגובל במדרכה והשטח הציבורי הגובל במדרכה ברוחב של 3 מטר. טאוט פינות הכבישים ,מפרצי ומגרשי החנייה הציבוריים ואיי התנועה. ניקוי המדרכות בתוך ומסביב למיתקני ריהוט רחובות ובכלל זה :ספסלים ,תחנות אוטובוס, עציצים ,אשפתונים ציבוריים ,תמרורים ,ארונות סעף ,עמודי תאורה ,תמרורים ,מעקות בטיחות וכו'. ניקוי שטח מרכזי המיחזור שבהם מוצבים מכלים יעודיים לאיסוף פסולת המיועדת למיחזור. ניקוי ואיסוף פסולת שגלשה ,הצטברה או הונחה על יד מכלי האצירה המוצבים ברשות הרבים. ריקון הפסולת מתוך אשפתונים ציבוריים (המוצבים בעיר ושיוצבו בעיר בעתיד) והכנסת שקית פלסטיק חדשה בעובי שלא יפחת מ – 2.1מיקרון וסרט קשירה ובנפח ובמימדים התואמים את מימדי האשפתון ,לתוך האשפתון הציבורי לאחר כל ריקון. על השקיות יהיה כיתוב":שמור על הניקיון – מועצה מקומית גדרה" .גודל האותיות וצבען יקבע ע"י המועצה. (רכישת שקיות הפלסטיק ואספקתם ,תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו). ניקוי איי תנועה. ניקוי ערוגות גינון המשולבות במדרכות ובשולי המדרכות. ניקוי פתחי קולטני ניקוז באמצעות איסוף ופינוי הפסולת שהצטברה על הקולטנים. ניקוי של רחובות בלתי סלולים באמצעות איסוף והרמת פסולת הרחובות ,ניקוש העשבים וגירוף הקרקע. חתימה וחותמת__________ Page 58 of 71 הסרת עשבייה מהרחובות (באמצעות הסרה ו/או הדברה). ניקוי עפר ,חול וסחף שהצטברו על גבי כבישים ,מדרכות ורחבות ציבוריות. איסוף ופינוי צואת כלבים. הסרת מודעות ושלטים. אספקה והצבה של עגלות אשפה בנפחים של 312/3322ליטר באתרים שבהם נערכים אירועים ישוביים ציבוריים (כ – 32עגלות באירוע) כגון ביום העצמאות ,שבועות ויום הזכרון. הקבלן ינקה את השטחים שבהם יערכו האירועים היישוביים לפני ואחרי האירוע וכל זאת בהתאם להוראות המנהל. אספקת והצבת 322מתקני שקיות לצואת כלבים וחידוש מלאי השקיות בכל מתקן בכל עת שהדבר נדרש. מתקני השקיות יסופקו על פי המפרט שלהלן: קופסא מפח מגלוון בעובי 2מ"מ עם דלת הכוללת מנעול ,להכנסת השקיות ופתח צר להוצאת השקיות. הקופסא תהא בממדים של 42ס"מ 25 Xס"מ 1 Xס"מ והיא תכלול ציפוי אבץ קר וצבע. בתוך הקופסא יותקנו שני פינים לאחזקת השקיות. על חזית הקופסא יותקן כיתוב/סימון ע"פ הנחיית המועצה בהדפסת משי. מובהר בזאת כי כל המידות המפורטות יכול ותהיינה ב/2% -1+- העבודות יכללו ניקוי של הרחוב/רחובות באמצעות טאוט וניקוי ידני ומכני ,הרמת כל פסולת הרחוב/רחובות ופינוייה מהרחוב. הקבלן יקפיד שבמסגרת העבודות ,יאספו ,יפונו ויסולקו מהרחוב/רחובות כל מרכיבי פסולת הרחוב /רחובות מכל סוג ולכל אורך מסלול העבודה באופן שוטף ורציף ובלא לדלג על קטעי רחוב/רחובות. .1כל פסולת הרחוב/רחובות שתיאסף מהרחוב/רחובות במסגרת הפעילות הנ"ל ,תוכנס אל תוך מכלי האצירה המוצבים ברחוב/רחובות או תונח במקומות עליהם יורה המנהל. ביצוע העבודות במקרים מיוחדים .1בשים לב לאופי העבודות וכדי למנוע סבל מהתושבים ו/או מפגעי תברואה ,מתחייב בזה הקבלן להיות נכון ולבצע את העבודות במקרים ובמועדים דחופים וחריגים בכל עת (לרבות בשעות הלילה בין השעות 0022ועד 2122למחרת ובשבתות וחגים) ותוך פרק זמן שייקבע ע"י המנהל. למען הסר ספק ,ניקיון הרחובות במקרים חריגים( ,בכפוף לכך שמספר הפינויים החריגים לא יעלה על 22מקרים במשך שנה קלנדרית אחת)(מקרה = יום עבודה או חלקו) ,יבוצע ללא תוספת מחיר. סיירת ניקיון .1הקבלן יפעיל משעה 3422ועד שעה 2222כל יום 1 ,ימים בשבוע (לא כולל שבתות וחגים) ,סיירת ניקיון שתכלול עובד/נהג אחד וטנדר עם ארגז מיטען פתוח. סיירת הניקיון תעסוק באיסוף ופינוי פסולת מהרחוב/רחובות בהתאם לתכנית עבודה שתוגש ע"י המועצה ובהתאם להנחיות המנהל ,המוקד העירוני והפקחים. .32עבודת סיירת הניקיון ,תכלול: הגעה אל רכוז של פסולת המונח ברחוב/רחובות (לרבות פגרי בעלי חיים). פינוי הפסולת באמצעות הרמתה אל תוך ארגז המיטען של הטנדר. ריקון הפסולת שהצטברה בתוך ארגז המיטען של הטנדר אל תוך מכולה המוצבת בתחומי המועצה או במקום אחר בתחום שטח השיפוט של המועצה ,שעליו יורה המנהל. סיירת הניקיון,תהא מצוידת במכשיר טלפון נייד שמיש וזמין שיאפשר יצירת קשר רציף בכל שעות העבודה. ציוד ביצוע העבודה .33הקבלן יצייד על חשבונו והוצאותיו ,כל אחד מעובדיו בכל כלי העבודה הציוד והחומרים הדרושים לביצוע העבודות לרבות :מטאטא כביש ,יעה (כף הרמה) ,עגלת מנקה רחובות ,מכל לאיחסון והובלת הפסולת הנאספת ,שקיות אשפה ,מגרפה ,טוריה ,מזמרה ידנית את חפירה ,חרמש וכו'. ע"פ הצורך והנחיית המנהל ,יספק הקבלן לעובדים או חלקם ,חרמשים מכניים לצורך הסרת עשבייה מהרחובות. חתימה וחותמת__________ Page 59 of 71 כל כלי העבודה שיספק הקבלן לעובדיו ,יהיו תקינים ושמישים בכל מהלך ביצוע העבודות. רכבי הטאוט .32רכבי הטאוט שיסופקו על ידי הקבלן ,יהיו תקינים ושמישים ,יכללו את כל אביזרי הבטיחות הדרושים על פי כל דין כולל פנס מהבהב בחלקו העליון של הרכב .הקבלן ידאג שכל מערכות ההפעלה של רכבי הטאוט ,תהיינה תקינות באופן שיאפשר לבצע את עבודת הטאוט בהספק ובאיכות של רכב טאוט חדש. .33הקבלן יחליף את מברשות רכבי הטאוט כולן או חלקן ,מיד עם התבלותן באופן שאיכות הטאוט לא תיפגע ו/או על פי הוראה של המנהל .החלפת המברשות תבוצע תוך פרק זמן שלא יעלה על 24שעות ממועד קבלת הוראת המנהל. .34הקבלן יתחזק ויטפל ברכבי הטאוט באופן שוטף ורציף ,על פי הוראות היצרן. .35רכבי הטאוט יכללו מערכת היגוי ומברשות משני צידי הרכב באופן שיאפשר לבצע טאוט של שפת הכביש מצד ימין ושמאל. .31רכבי הטאוט יהיו מותאמים לניקוי משטחים מרוצפים ,אבנים משתלבות או שטחים סלולים ללא גרימת נזק לתשתית. .31פתחי היניקה של הפסולת ברכבי הטאוט ,יאפשרו הרמה ופינוי של פסולת בעלת נפח גדול כגון, בקבוקים ,פחיות שתיה וכו'. .31רכבי הטאוט יכללו אמצעים לאיטום ומיגון לרעש על מנת לספק הפעלה שקטה ככל שניתן ,אמצעים להרטבה של המברשות למניעת היווצרות מיפגעי אבק ואמצעים למניעת פליטת חלקיקים ואבק ממתקן פליטת האויר של מערכת השאיבה. .31המנהל יהא רשאי לפסול רכב טאוט המופעל על ידי הקבלן ,אם לפי שקול דעתו הבלעדי ,הרכב אינו עונה על הצרכים ו/או דרישות הרשות .חוות דעתו של המנהל במקרים אלה ,תהא קובעת וסופית. .22המועצה תקצה נקודות מים למילוי מכלי המים של רכבי הטאוט .הקבלן יתקין על כל רכבי הטאוט שיועסקו בשטח המועצה במסגרת הסכם זה ,מוני מים שיסופקו על ידי המועצה וידווח בכל סוף חודש את כמות המים שצרך בעת מילוי מכלי המים של רכבי הטאוט. צריכת המים של רכבי הטאוט תשולם ע"י המועצה. .23המועצה תקצה לקבלן מקום לאיחסון מוסדר של הרכבים ,הציוד והחומרים המיועדים לביצוע העבודות במסגרת הסכם זה ותקצה מקום לשטיפת רכבי הטאוט .שטיפת רכבי הטאוט תבוצע על ידי הקבלן באמצעים שיסופקו על ידו ,על חשבונו ועל אחריותו. .22רכבי הטאוט יסופקו בתחילת כל יום עבודה כשהם נקיים ושטופים. .23ריקון הפסולת מתוך רכבי הטאוט ,יתבצע על ידי הקבלן באתרים ומיתקנים שיאושרו ויוקצו על ידי המנהל בשטח השיפוט של המועצה .מבנה רכב הטאוט ואופן הרמת מיכל הפסולת וריקונה ,יאפשר ריקון הפסולת ישירות לתוך מכולה שתוצב למטרה זו על ידי המועצה( .באחריות הקבלן לבדוק את המכולות המוקצות לאיחסון הפסולת באופן שיתאים לרכבי הטאוט המופעלים על ידו). .24הקבלן יתקין על רכבי הטאוט שלטים על חשבונו .מימדי השלטים ,צבעיהם והכיתוב עליהם ,יקבעו על ידי המנהל. .25רכבי הטיאוט יעמדו בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכל רשות מוסמכת אחרת, לרבות לצורך ביצוע מטלות של טיאוט ,שאיבה ,שטיפה ,שבילים ,כניסות לבתים ,רחבות ,ככרות וכבישים. חתימה וחותמת__________ Page 60 of 71 פקוח בקרה ודיווח . 21הקבלן יפעיל מנהל עבודה שיצוייד בטנדר (בעל ארגז מיטען שיאפשר ניוד עובדים וציוד ביצוע העבודה). מנהל העבודה יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות במשך כל שעות העבודה ויבצע באופן שוטף ורציף, פקוח ובקרה על ביצוע העבודות ,יטפל בתיקון תקלות המתרחשות במהלך העבודה ויבצעו ניוד של עובדים וציודם בהתאם לצרכי העבודה. בתקופת העבודה הראשונה ,יסייר ויבקר מנהל העבודה בכל השטחים והאזורים בהם מבוצעת העבודה, ילמד את היקף העבודה הדרושה ואת כל הפרטים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה וללא תקלות, לרבות מסלולי ניקיון הרחובות וילווה באופן צמוד את ביצוע העבודות. .21מנהל העבודה יבצע את העבודות על פי הנחיית המנהל ומוקד המועצה. .21מנהל העבודה יהיה מצויד במכשיר קשר שיעבוד ברשת הקשר של המועצה ויצור מערכת קשר שתאפשר קשר שוטף ורצוף עם המנהל ומוקד המועצה ,בכל מועדי ביצוע העבודות. מנהל העבודה יהיה זמין לטיפול בתקלות ולסיורי בקורת ברחבי המועצה .מנהל העבודה יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המנהל ,ידווח לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו על ידי המנהל ,על מהלך העבודות ועל תקלות ,ככל שתהיינה כאלה ויהיה זמין לקבלת פניות של המנהל וטיפול בהן באופן מידי. הקבלן יספק למועצה ויתחזק מכשיר קשר שמיש ותקין מסוג מירס שיאפשר יצירת קשר קבוע בין המנהל לקבלן ו/או נציגו ,הקבלן יספק ויתחזק את מכשיר הקשר בעצמו ועל חשבונו. .21ברשות מנהל העבודה ימצא אמצעי תקשורת זמין ,פעיל ושמיש על מנת שהמנהל או באי כוחו יוכלו להורות למנהל העבודה ,גם לאחר שעות העבודה ,לטפל בבעיות דחופות ו/או לערוך שינויים בתכנית העבודה של היום שלמחרת. .32בכל מקרה של חילוקי דעות בין מנהל העבודה לבין המנהל בקשר לביצוע העבודות ,תהא חוות דעתו של המנהל קובעת וסופית. .33הקבלן יצרף לחשבון המוגש מידי כל סוף חודש עבודה ,בגין ביצוע עבודות ,דו"ח שיוכן על פי המתכונת שתיקבע על ידי המנהל ,לגבי מספר הפועלים ,מספר וסוג רכבי הטאוט ,שעות העבודה של פועלי ורכבי הטאוט בכל יום עבודה וכל מידע אחר שיידרש ע"י המנהל ו/או המשרד להגנת הסביבה ,וימסור הרישומים הנ"ל למנהל על פי דרישתו. המנהל יהא רשאי לשנות את מתכונת הגשת הדו"ח החודשי מעת לעת ,בהודעה מראש של 32ימים לפחות. כללי .32מוסכם בין הצדדים כי המנהל יהא רשאי לקבוע ו/או לשנות את מקום עבודתם של הפועלים ,את אזורי ניקיון הרחוב/רחובות ,את סוג ,מיקום וכמות האתרים לריכוז פסולת ,והקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום בגין השינויים כאמור. .33הפעלת כל כוח האדם ,הרכבים ,הציוד והחומרים הדרושים לביצוע העבודות ואחזקתם ,תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. .34כל כלי הרכב והציוד שיופעלו במהלך ביצוע עבודות ניקיון הרחוב/רחובות הכלולות במכרז( ,לרבות רכבי הטאוט) ,יהיו משנת ייצור 2233ומעלה ויהיו נקיים מכל עיקול. במהלך תקופת החוזה לא תותר הפעלת רכב שגילו מעל 5שנים .הקבלן מתחייב כי בכל מועד בו גיל כלי הרכב יגיע ל – 5שנים ,הוא יוחלף בכלי רכב מתאים שגילו מתחת לגיל 5שנים. .35הקבלן מתחייב לספק לעובדיו אפודה זוהרת שתישא את הכיתוב":בשרות מועצה מקומית גדרה" ולדאוג שכל העובדים יהיו לבושים באפודה זוהרת זו ,בכל מועדי ביצוע העבודה. .31עובדי הקבלן ,יבצעו את עבודות הניקיון תוך מתן יחס אדיב ,ללא צעקות וללא גרימת מיפגעי רעש. .31 הקבלן יעסיק בכל רכב טאוט רחובות ,נהג קבוע שלא יוחלף אלא במקרים של היעדרות הנהג כתוצאה חתימה וחותמת__________ Page 61 of 71 ממחלה ,חופשה או שרות מילואים פעיל .בכל מקרה של חילופי הנהג ,יהא על הקבלן להודיע על כך מראש למנהל. .31 כל כלי הרכב של הקבלן העוסקים בניקיון הרחוב/רחובות ,יגיעו לאזור העבודה כשהם נקיים ושטופים באופן יסודי. .31 על כל הרכבים שיופעלו על ידי הקבלן לביצוע העבודות במסגרת החוזה ,יתקין הקבלן בעצמו ועל חשבונו ,שלטים .הכיתוב על השלטים ,ממדיהם וצבעיהם ,יבוצעו על פי מתכונת שיקבע המנהל. .42 כל כלי הרכב של הקבלן העוסקים בניקיון הרחובות ,יהיו תקינים ושמישים בכל תקופת ביצוע העבודות. .43 צוותי פינוי הפסולת של הקבלן ,יבצעו את עבודות ניקיון הרחוב/רחובות ללא יצירת מפגעים סביבתיים לרבות צעקות ומפגעי רעש. .42 הקבלן יספק לכל עובדיו מדים אחידים ,אפוד זוהר ונעלים בטיחותיות .המדים ישמשו את העובדים בכל עת ביצוע עבודותיהם .דוגמת המדים וצבעם וכן הנעלים יוצגו לאישור המנהל תוך 1ימים מיום שנמסרה הודעת הזכייה במכרז .המדים ,האפוד והנעלים יסופקו לעובדים תוך שבוע מיום קבלת אישור נציג המועצה. על האפוד הזוהר ייכתב" :בשירות מועצה מקומית גדרה". הקבלן יהיה אחראי לכך שהעובדים יופיעו ויבצעו את העבודות במסגרת חוזה זה ,בכל עת ,בבגדי עבודה אחידים ונקיים ובנעלי הבטיחות המתאימות. חתימה וחותמת__________ Page 62 of 71 נספח ה' רשימת כלי הרכב שבבעלות הקבלן (לרבות ליסינג) במועד הגשת ההצעה פרטי המרכב (ארגז דחס או ארגז המיטען של רכב מנוף לפינוי גזם) נפח ארגז הדחס1ארגז שם מודל המטען היצרן פרטי המרכב (של רכב הטאוט) נפח מכל הפסולת שם מודל היצרן חתימה וחותמת__________ פרטי השלדה שנת יצור מספר רישוי מודל שם היצרן מס' סד' פרטי השלדה שנת יצור מספר רישוי מודל שם היצרן מס' סד' Page 63 of 71 נספח ו' אזורי וימי פינוי פסולת מעורבת,גזם וטאוט הרחובות חתימה וחותמת__________ Page 64 of 71 חתימה וחותמת__________ Page 65 of 71 נספח ז' הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף של המכלים הכתומים .3כללי נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז לבחירת קבלן לאיסוף של פסולת אריזות מהפחים הכתומים כהגדרתם להלן (להלן" :המכרז"). .3.3 מונחים שלא הוגדרו בנספח זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א( 2233-להלן" :חוק האריזות") ,ואם הם לא הוגדרו בחוק האריזות ,כמקובל בתחום נשוא הסכם זה . .3.2 על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז ,בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות נספח זה לבין יתר מסמכי המכרז ייגברו הוראות נספח זה .למען הסר ספק, יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז ,לבין ההגדרות המנויות דלהלן או לחילופין בחוק האריזות -ייגברו ההגדרות המנויות להלן ו/או בחוק האריזות. .3.3 מוסכם בזאת כי כל הזכויות העומדות לרשות המקומית מכח נספח זה יתווספו ,ולא יגרעו, מהזכויות העומדות לרשות המקומית בהתאם להוראות כל דין ו/או להוראות יתר מסמכי המכרז ,וכי כל זכויותיה של הרשות המקומית כאמור הינן במצטבר. .3.4 שתיקה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות נספח זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גזירה שווה למקרה אחר. .3.5 לא השתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי נספח זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על אותן זכויות. .2הגדרות על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז ,תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן: " 2.3ההסכם עם תמיר" – הסכם שנחתם בין תמיר לבין הרשות המקומית בהתאם להוראות חוק האריזות. " 2.2הסדר הפרדה במקור לפסולת אריזות" -הסדר אשר במסגרתו תיאסף פסולת אריזות בפחים כתומים בלבד. " 2.3הרשות המקומית" – מועצה מקומית גדרה. " 2.4יתר מסמכי המכרז" – המכרז וכל הנספחים הצרופים לו ,לרבות בל"מ ,הסכם התקשרות וכיוצ"ב ,ולמעט נספח זה (על נספחיו). " 2.5מסמכי המכרז" -יתר מסמכי המכרז וכן נספח זה ,על נספחיו. " 2.1פחים כתומים" -כלי אצירה הפרוסים ו/או שייפרסו בתחום המועצה בהתאם לתוכנית הצבה ופריסה של המועצה ואשר משמשים לאצירה של פסולת אריזות בלבד. " 2.1פסולת אריזות" – אריזות לאחר שימוש בהן למטרה שלשמה יעודה בראשונה. " 2.1קבלן האיסוף" או "הקבלן" -זוכה או אחד הזוכים במכרז המפנה בפועל ובתחום הרשות המקומית ,כולו או חלקו (כאמור במכרז) ,את פסולת האריזות. חתימה וחותמת__________ Page 66 of 71 " 2.1תחנת המיון" – -אתר בעל יכולות מיון לפסולת אריזות. " 2.32תמיר" – ת.מ.י.ר -תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ). .3התחייבויות קבלן האיסוף ביחס לפחים הכתומים קבלן האיסוף מתחייב בזאת למלא אחר ההוראות הבאות במלואן: 3.3לתחזק את כל הפחים הכתומים כמפורט בסעיף 4.5להלן. 3.2לפנות את כל תכולת כל הפחים הכתומים בתדירות ובאופן המתואר בסעיף 4להלן. .4הוראות שונות ביחס להליך פינוי תכולת הפחים הכתומים 4.3תדירות פינוי תכולת הפחים הכתומים ("סבב פינוי") :הקבלן מתחייב לפנות את תכולת הפחים הכתומים בתדירות כמפורט ביתר מסמכי המכרז. 4.2רכבי איסוף המשמשים לפינוי פסולת האריזות: 4.2.3 הקבלן ישתמש ברכבים המשמשים להובלה ,טעינה ,פריקה וכל שינוע של פסולת האריזות (להלן" :רכבי האיסוף") כשהם מרוקנים ונקיים כראוי משאריות של פסולת אורגנית, פסולת מעורבת מכל סוג שהוא ,פסולת בניין ,פסולת גזם או כל פסולת אחרת שאינה פסולת אריזות. 4.2.2 הקבלן יפנה בסבב פינוי רק את תכולת הפחים הכתומים. 4.3יעד העברת תכולת הפחים הכתומים בכל סבב פינוי :הקבלן יפנה את תכולת הפחים הכתומים שנאספה על ידו בכל סבב פינוי ,ישירות לתחנת המיון עליו תורה לו הרשות המקומית מעת לעת. 4.4שמירה על איכות פסולת האריזות :הקבלן אינו רשאי לערבב את תכולת הפחים הכתומים עם פסולת אחרת מכל סוג שהיא ,וזאת לאורך כל תהליך הפינוי של תכולת הפחים הכתומים ,דהיינו, משלב פינוי תכולת הפחים הכתומים ועד הבאתה לתחנת המיון כאמור בסעיף 4.3לעיל. 4.5תחזוקת הפחים הכתומים :הקבלן יבצע את כל שירותי התחזוקה והתיקונים הנדרשים לשם שמירה על מצב תקין של הפחים הכתומים בכל עת ,וכן יבצע את כל הפעולות הנדרשות לתפעול תקין של הפחים הכתומים ,לרבות ,אך מבלי למעט ,נעילת הפחים הכתומים לאחר ריקונם, החלפת מכסה שבור ,החלפת גלגלים שבורים ,החלפת פח שבור .הקבלן יבצע את הנדרש באופן יזום ,ובתוך פרק זמן של 2ימים במקרה של דרישת הרשות המקומית. 4.1דיווחים: 4.1.3 קבלן האיסוף יעביר לרשות המקומית ,לא יאוחר מ 35-ימים מסיומו של כל חודש קלנדרי ("החודש המדווח") ,דיווח על איסוף ופינוי הפחים הכתומים בחודש המדווח לתחנת המיון בסעיף 4.3לעיל ,וזאת בפורמט המצורף כנספח ב' למסמך זה ,שהוא חתום על ידי קבלן האיסוף .לדיווח כאמור יצורפו תעודות שקילה המאמתות את משקל תכולת הפחים הכתומים שנקלטה בתחנת המיון תוך ציון תאריך הקליטה (כניסה ,יציאה) מתחנת המיון. 4.1.2 בנוסף ,קבלן האיסוף מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו ערוך לשינוי שיטת הדיווח בעתיד אשר תותאם למערכת מידע מבוססת אינטרנט. 4.1.3 פיקוח :הקבלן מתחייב לאפשר למפקחים מטעם הרשות המקומית ו/או תמיר לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו ,כפי שתורה הרשות המקומית מעת לעת. חתימה וחותמת__________ Page 67 of 71 .5הבעלות בתכולת הפחים הכתומים .5.3מובהר וידוע לקבלן ,כי הבעלות בתכולת הפחים הכתומים ,היא של תמיר בלבד ,ולפיכך הוא מתחייב כדלקמן: .5.3.3להעביר את כל תכולת הפחים הכתומים לתחנת המיון כקבוע בסעיף 4.3לעיל. .5.3.2לא לבצע בתכולת הפחים הכתומים (כולה או חלקה) את אחת או יותר מהפעולות הבאות (להלן" :הפעולות האסורות"): .5.3.2.3מכירה; .5.3.2.2ייצוא לחו"ל; .5.3.2.3השבה; .5.3.2.4מיחזור; .5.3.2.5כל טיפול או פעולה אחרת. .1פורמט ההצעה הכספית ומנגנון העברת התמורה .1.3ידוע לקבלן כי הוא מחויב להגיש הצעתו במסגרת המכרז כך שתכלול התייחסות בגין תשלום עבור פינוי (הנפה) של כל פח כתום. .1.2יובהר כי התשלום בהתאם לרכיב דלעיל יהוה את התמורה המלאה והבלעדית כנגד מילוי כל ההתחייבות ו/או הענקת כל השירותים המפורטים בכל מסמכי המכרז. .1.3החשבונית :ידוע לקבלן האיסוף כי בהתאם להוראות ההסכם עם תמיר ,יונפקו החשבוניות של קבלן האיסוף באחד מהאופנים הבאים בלבד ,בהתאם להוראות הרשות המקומית כפי שיינתנו מעת לעת: .1.3.3על שם הרשות המקומית :במקרה כזה קבלן האיסוף יפרט בחשבונית באופן מלא את השירותים בגינם הוא מחייב ,והרשות המקומית תבדוק את הפירוט ,ולאחר אישורה תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר .בנוסף ,להלן הוראות נוספות הקשורות באופן הכנת החשבונית על ידי הקבלן (להלן" :ההוראות הנוספות") :הקבלן יציין על גבי החשבונית את הכיתוב הבא" :בגין עבודות איסוף בהסדר עם חברת תמיר" .כמו כן הקבלן יכלול בחשבונית אך ורק ,חיובים אותם נדרשת תמיר להשיב לרשות המקומית על פי ההסכם בין תמיר לרשות המקומית ולא תכלול חיובים נוספים שיש לקבלן מול הרשות. מובהר לקבלן כי תנאי לאישור החשבונית לתשלום הינו קיום ההוראות הנוספות במלואן על ידי הקבלן. .1.3.2על שם תמיר :במקרה כזה קבלן האיסוף יוציא פירוט של השירותים בגינם הוא מתכוון להוציא חשבונית ,ויפרט באופן מלא את השירותים אותם סיפק .בכפוף לבדיקת הפירוט ואישורו ,יוציא הקבלן חשבונית על שמה של תמיר ויעבירה לרשות המקומית לשם העברתה לתמיר. מוסכם וידוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערוך בעצמה בדיקה וביקורת על הפירוט של הקבלן ,ולערער על הפירוט. חתימה וחותמת__________ Page 68 of 71 .1סנקציות על הפרות קבלן האיסוף מוסכם בזאת כי על הפרת ההתחייבויות הבאת של קבלן האיסוף ,יחולו הקנסות הבאים: .1.3פינוי תכולת הפחים הכתומים ,בכל אזור הפינוי נשוא המכרז או בחלקו ,שלא ביום שנקבע על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיף 4.1לעיל ₪ 3522 :לכל סבב פינוי. .1.2אי פינוי תכולת פח כתום מנקודת איסוף ספציפית ₪ 325 :לכל נקודת איסוף בכל סבב פינוי. .1.3שימוש ברכב איסוף שאינו עומד באחת או יותר הדרישות המפורטות בסעיף 4.2לעיל וכן שימוש ברכב איסוף במצב תפעולי או תחזוקתי גרוע ,או רכב שממנו נופלים לקרקע פריטים שנאספו: ₪ 3252לכל הפרה שנרשמה ולכל סבב פינוי בו נעשה שימוש ברכב כאמור. .1.4פינוי תכולת הפחים הכתומים ליעד אחר מהיעד הקבוע בסעיף 4.3לעיל ₪ 3,152 :לכל פינוי כאמור. .1.5אם הקבלן יבצע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף 5.3.2לעיל ₪ 1222 :לכל פעולה אסורה ביחס לכל פינוי. .1.1אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף 4.6לעיל ,או דיווח לא נכון ₪ 32,222 :לכל הפרה. הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא קבלן האיסוף לרשות המקומית או לתמיר כאמור לעיל. על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ,מובהר בזאת כי אין באמור בעניין ההפרות המנויות בסעיף ,1.3כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו/או על פי יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות המקומית הן במצטבר. .1הפרות יסודיות על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות להפרות יסודיות (ככל שישנן כאלה) ולהוראות דלעיל ,מוסכם בזאת כי: .1.3הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים 5.3.3 ,4.1 ,4.1 ,4.5 ,4.4 ,4.3 ,4.2.2 ,4.2.3ו5.3.2 - לעיל תיחשב להפרה יסודית של הסכם ההתקשרות שנערך מכח המכרז (להלן לצרכי סעיף זה: "ההסכם") וזאת באופן מידי ,ואף ללא התרעה מצד הרשות ,ומבלי שתידרש הרשות ליתן לקבלן ארכה לתיקון ההפרה. .1.2כמו כן ,כל הפרה של הוראה מהוראות נספח זה שלא תוקנה בתוך 34ימים ממתן ההודעה על ההפרה ,תחשב להפרה יסודית של ההסכם. .1.3בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם כאמור בסעיף 1.3זה הרשות המקומית תהיה רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי ,ולחלט כל ערבות בנקאית שהעמיד הקבלן כבטוחה לביצוע התחייבויותיו מכח מסמכי המכרז ו/או נספח זה (ערבות ביצוע). .1.4בנוסף ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם ,יוטל על הקבלן פיצוי כספי בשיעור של 222,222ש"ח (להלן" :הפיצוי המוסכם") .הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת ,כי אמדו את גובה הפיצוי המוסכם כסביר והוגן בנסיבות העניין וכי לא יטענו להפחתתו בערכאות משפטיות כלשהן. .1.5עוד מובהר בזאת כי ,אין בביטול ההסכם על ידי הרשות המקומית במקרה של הפרות כאמור בסעיף 1.3זה ,כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו/או על-פי הוראות נספח זה ו/או על-פי יתר מסמכי המכרז ,וכי כל זכויות הרשות יהיו במצטבר. חתימה וחותמת__________ Page 69 of 71 נספח ז( - )/מפרט טכני פחים כתומים הגדרה צבע גוון מקדם קרינה משקל הפח במצב ריק ("טרה") קוטר גלגלים מספר גלגלים ציר גלגלים נעילת מכסה פתח מכסה עליון כיסוי פתח אפשרות להטבעת כיתוב על מכסה עליון אפשרות להטבעת כיתוב על דופן קדמית RFIDמיקום התקנת רכיב RFIDסוג רכיב RFIDהתקנת רכיב פח 312 כתום או פנטון Bright Red Orangeראל 2221 בגוון מקביל ומעלה1UV 24ק"ג 322מ"מ פח //22 כתום או פנטון Bright Red Orangeראל 2221 בגוון מקביל ומעלה1UV 52ק"ג 222מ"מ גלגלים מסתובבים קדמיים עם בלם (מינימום 4גלגלים) מתכת יש 35ס"מ 22Xס"מ מניפה +טבעת היקפית מחוברת בסימרור/ברגים יש (כלול במחיר) לא יש (כלול במחיר) RFIDבתחתית המסרק מגרעת ל - עגול אופצייה יש (כלול במחיר) RFIDבתחתית המסרק מגרעת ל - עגול אופצייה 2 מתכת מלא יש 35ס"מ 22Xס"מ מניפה +טבעת היקפית מחוברת בסימרור/ברגים בכלי האצירה .פעולה זו תיקבע כחלק ממכרז/הצעת מחיר *RFIDייתכן ובשלב מאוחר יותר ישולב רכיב ייעודיות .על קבלן האיסוף להכיר ולהבין כי ייתכן שתוספת רכיב זה תבוצע על ידי צד ג' וכי הוא חייב לאפשר פעולה זו. חתימה וחותמת__________ Page 70 of 71 נספח ז'0 דיווח חודשי על איסוף ופינוי תכולת הפחים הכתומים שם הרשות המקומית ___________ : ________________:החודש המדווח מס' פרטי תחנת מספר המיון אליה כלי מספר כלי פונתה תכולת האצירה מספר האצירה הפחים תאריך רישוי הכתומים הכתומים הכתומים של שפונו בסבב שפונו (שם מלא, פינוי משאית בסבב מספר זיהוי, -360 הפינוי כתובת ,מס' ליטר 140 טלפון ,איש ליטר קשר) משקל בכניסה לתחנת המיון (ברוטו) [ק"ג] משקל ביציאה מתחנת המיון (טרה) [ק"ג] משקל תכולת הפחים הכתומים בלבד (נטו) [ק"ג] / 0 3 בחתימתי על טופס זה ,הריני מאשר את המידע המפורט לעיל*. שם קבלן האיסוף______________ : (כולל חתימה בכתב יד +חותמת רשמית) _______________ :שם ותפקיד מורשה החתימה תאריך________________ : * יש לצרף לדיווח זה תעודות שקילה מתחנת המיון (כניסה ויציאה). חתימה וחותמת__________ Page 71 of 71 נספח ח' -פורמט יומן עבודה להלן פורמט יומן העבודה שיוגש ע"י הקבלן בהתאם לסעיף 1.2בחוזה תאריך: שם הנהג: מספר רישוי הרכב: סוג הרכב (דחס ,מנוף ,רמסע ,רכב פינוי מכלים מוטמנים ,אחר): סוג הפסולת (מעורבת ביתית ,גזם וגרוטאות ,אורגנית רקבובית מופרדת במקור ,אריזות מופרדות במקור, פסולת יבשה שאינה כוללת אריזות מופרדת במקור ,אחר): אתר הסילוק: שעת התחלת הנסיעה מהישוב אל אתר הסילוק: תאריך ושעת הכניסה לאתר הסילוק: משקל הרכב ברוטו: משקל הרכב טרה: משקל הפסולת נטו: חתימת הנהג: הנתונים הנ"ל ,ימולאו לגביי כל סבב פינוי של כל סוג פסולת! חתימה וחותמת__________
© Copyright 2025