ח-1310-4-מכרז להקמת אולם ספורט עירוני א` - נוסח לאחר ישיבה
אחוזות החוף בע"מ מ כ ר ז פ ו מ ב י מס' 5102/6 להקמת מבנה הכולל גני ילדים ותחנת טיפת חלב ברחוב דיזנגוף 062תל אביב-יפו תוכן העניינים: חלק א' פרק א' – תיאור כללי; פרק ב' -תנאי המכרז; נספחים למכרז: נספח מס' /למכרז - טופס הצהרת המשתתף במכרז ,על נספחיו; נספח מס' 0למכרז - הצהרה על מעמד משפטי; נספח מס' 3למכרז - תצהיר להוכחת ניסיון המשתתף; נספח מס' 4למכרז - נוסח כתב ערבות המכרז; נספח מס' 6למכרז - רשימת בנקים וחברות ביטוח לקבלת ערבות; נספח מס' 5למכרז - רשימת מסמכים: חלק ב' -מסמכי ההתקשרות נוסח החוזה התקשרות על נספחיו; נספח - 7 רשימת התוכניות ותוכניות (נספח א' לחוזה); היתר בניה מספר ( 11-0000נספח א' 1לחוזה); חוברת כתב כמויות ומחירים (נספח ב' לחוזה); מוקדמות ומפרטים (נספח ג' לחוזה); אבני דרך ללוח זמנים ולוח זמנים מפורט לביצוע העבודות (נספחים ד' ו-ד' 1לחוזה); נוסח צו התחלת עבודה (נספח ה' לחוזה); הנחיות לבניה ירוקה – ניהול אתר (נספח ו' לחוזה) נוסח תעודת השלמה (נספח ז' לחוזה); נוסח ערבות ביצוע (נספח ח' לחוזה); נוסח ערבות טיב (נספח ט' לחוזה); נוסח הצהרה על העדר תביעות (נספח י' לחוזה); נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח י"א' לחוזה); הצהרת הקבלן – פטור מנזקים (נספח י"ב' לחוזה); הצהרת הקבלן – עבודות בחום (נספח י"ג לחוזה) תמצית ביטוח עבודות קבלניות הנערך על ידי ע"י החברה (נספח י"ד לחוזה) תכנית התארגנות באתר (נספח ט"ו לחוזה) 1 אחוזות החוף בע"מ מ כ ר ז פ ו מ ב י מס' 5102/6 להקמת מבנה הכולל גני ילדים ותחנת טיפת חלב ברחוב דיזנגוף 062תל אביב-יפו פרק א -כללי כללי: .1עיריית תל אביב-יפו (להלן " :העירייה") הינה הבעלים של מגרש הידוע כחלקה 07,86גוש 0610 המצוי ברחוב דיזנגוף 217בתל אביב-יפו .העירייה ,באמצעות חברת אחוזות החוף בע"מ מעוניינת לקבל הצעות להקמת מבנה שיכלול קומת קרקע ו 2-קומות הכוללות 2גני ילדים ותחנת טיפת חלב ,בשטח כולל ברוטו של כ 637-מ"ר ,וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו (להלן" :הפרויקט" או "העבודה") ,וע"פ חלקי הביצוע המפורטים בחוזה ההתקשרות המצ"ב כחלק ב' של המכרז. .2מכרז זה הינו מכרז נוסף לביצוע העבודה ,לאחר שלמכרז קודם אותו פרסמה החברה לביצוע העבודה (מכרז ( )112015להלן" :המכרז הקודם") לא הוגשו הצעות .תשומת לב משתתפי המכרז להבדלים בין תנאי מכרז זה לבין תנאי המכרז הקודם ( ,)6102/4ובפרט להבדלים בתנאי הסף להשתתפות במכרז ,ובהסדרי התנועה הזמניים. .3במועד פרסום מכרז זה ,קיימת בסמוך לאתר הפרויקט מרכזיית תאורה ומבנה חדר שנאים של חברת החשמל לישראל .המרכזייה ומבנה חדר השנאים יפורקו ויועתקו למתחם סמוך לאתר הפרויקט ,טרם תחילת עבודות הקבלן על פי מכרז זה. .5על המתחם חלה תוכנית בניין עיר 17ותוכנית תא1ג ,1הקובעות כי בשטח התכנית יותרו שימושים של מבני ציבור .על המשתתף במכרז לבדוק בעצמו ועל אחריותו את המקרקעין ,מיקומם, סביבתם ומצבם התכנוני. .1אחוזות החוף תערוך את המכרז ,תתקשר עם הזוכה במכרז ,ותנהל ותתאם את העבודות נשוא המכרז מטעם העירייה. .0ההתקשרות תהיה ,בין היתר ,על פי תנאי החוזה המצ"ב כחלק ב' של המכרז (להלן" :החוזה"). .8מודגש בזאת כי ביצוע הפרויקט ,לרבות הוצאת צו התחלת העבודה ,מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין ,אם נדרשים ,מכל גוף ו1או רשות מוסמכת לצורך ביצוע הפרויקט .הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בתל אביב-יפו ,נתנה לפרויקט היתר בניה שמספרו ,/6-2522המצורף כנספח א' /למסמכי החוזה נשוא המכרז .הסטטוס העדכני של האישורים או ההיתרים יימסר בכנס משתתפים במכרז (ראה סעיף 18להלן). .7תשומת לב המציעים מופנית למועדים וללוחות הזמנים לביצוע העבודה המצוינים בחוזה .בשל מהותו ואופיו של הפרוייקט לא יתאפשר כל עיכוב ו1או איחור בלוחות הזמנים ,מכל סיבה שהיא. .6מובהר בזאת כי מימוש ההתקשרות לגבי ביצוע הפרויקט ,על כל חלקיו ,מותנה ,בין היתר ,גם באישורו של תקציב מתאים בהתאם להוראות כל דין. 2 .10למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי כל ההוצאות מכל מין וסוג ששולמו על ידי המציע הזוכה בקשר לביצוע הפרויקט ,לא יוחזרו לו ,אם לא יינתן על ידי הרשות צו התחלת העבודה בשל אי התקיימות אחד ,או יותר ,מן התנאים המנויים לעיל. רכישת מסמכי המכרז: .11את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ,החל מיום 32לחודש יוני שנת ,02/6במשרדי אחוזות החוף ,אשר כתובתם היא רחוב גרשון ש"ץ ,0תל אביב ,קומה ,5תמורת ( ₪ 3,222שלושת אלפים שקלים חדשים) ,שישולמו באמצעות המחאה ,שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז ,לפקודת אחוזות החוף ושלא יוחזרו בכל מקרה. .12לברורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות לאחוזות החוף ,בטלפון ,03-8010300 פקסימיליה 03-8010333בימים א' -ה' בין השעות ,7:00-11:00או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] עיון במסמכי המכרז ושאלות הבהרה .13ניתן לעיין במסמכי המכרז ,קודם לרכישתם ,ללא תשלום ,באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.ilאו במשרדי אחוזות החוף בכתובת הנזכרת לעיל ,בתיאום מראש עם רכזת החוזים וההתקשרויות בחברה ,טלפון .03-8010300 .15לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז זה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו ,ורכש את מסמכי המכרז ,מתבקש המשתתף במכרז להגיש את הצעתו שתכלול את כל המסמכים המפורטים בסעיף 7לפרק ב' למכרז ,כשהם חתומים על ידי המוסמכים כדין מטעם המשתתף במכרז ,בכל עמוד ועמוד ,הכל כמפורט בפרק ב' למכרז. .11שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז ,לרבות בקשר עם סתירות ,שגיאות ,אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט ,במסמך כלשהו ממסמכי המכרז ,תתקבלנה אך ורק מרוכשי חוברת המכרז ,בכתב בלבד ,תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס' ,5102/6 וזאת עד ליום /4לחודש יולי 02/6בשעה ./6:22את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו [email protected]או באמצעות פקסימיליה מס' .03-80100333 .10תשובות תינתנה בכתב בלבד ,לכל רוכשי המכרז בצירוף השאלות שנשאלו והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שימסרו בכתב ,יחייבו את החברה .משתתף לא יהיה רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על תשובות שניתנו לו ,אלא אם התשובות ניתנו כאמור ,בכתב .אחוזות החוף ו1או מי מטעמה אינה אחראית למידע ו1או פירושים ו1או הסברים שינתנו למשתתפים במכרז (לרבות ע"י עובדי עירייה או עובדי אחוזות החוף ו1או מי מטעמן) שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה. .18החברה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות הבהרה .השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני לפי הפרטים שימסרו על ידם לחברה .לא תישמע כל טענה ממשתתף אם לא נמסרו על ידי הנציג מטעמו מספר פקסימיליה ו1או כתובת דואר אלקטרוני נכונים. 3 כנס משתתפים במכרז וסיור קבלנים .17כנס משתתפים וסיור קבלנים ,ייערך ביום 7לחודש יולי שנת 02/6בשעה .//:22המפגש במתחם הפרויקט ,רחוב דיזנגוף 217תל אביב (לעיל ולהלן" :כנס המשתתפים במכרז"). .16השתתפות בכנס המשתתפים ובסיור הקבלנים במכרז הינה חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז .חובת ההשתתפות חלה גם על מי שהשתתף בכנס שהתקיים בעניין המכרז הקודם. מועד הגשת ההצעות .20את כל מסמכי המכרז יש להכניס למעטפה סגורה ,אשר תישא את מספר המכרז ושם המכרז בלבד .את המעטפות הסגורות יש להפקיד בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי אחוזות החוף, שכתובתם הינה כאמור בסעיף 11לעיל ,בקומה הרביעית ,וזאת לא יאוחר מיום שלישי ה- 0/.7.02/6בשעה ( /4:22להלן" :המועד הקובע"). .21פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה ,ביום שלישי ה 0/.7.02/6-בשעה ,/4:22 בנוכחות כל המעוניין. 5 אחוזות החוף בע"מ מ כ ר ז פ ו מ ב י מס' 5102/6 להקמת מבנה הכולל גני ילדים ותחנת טיפת חלב ברחוב דיזנגוף 062תל אביב-יפו פרק ב' -תנאי המכרז .1 תנאים כלליים .1.1 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. .1.2 אין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשר בעסקה .כמו כן תהיה החברה רשאית לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ,קודם לחתימת החוזה עם הזוכה ,ולזוכה ו1או למשתתפים האחרים במכרז לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה. .1.3 כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות ברכישת מסמכי המכרז ,בהגשת ההצעה למכרז ובהכנת מסמכי המכרז תחולנה על המשתתף במכרז ולא תוחזרנה לו בשום מקרה. .1.5 על המשתתף במכרז להגיש את כל האישורים ו1או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף המפורטים להלן ובתנאים המפורטים בסעיף זה להלן. .1.1 החברה תהיה רשאית לדרוש מכל המשתתפים במכרז ו1או חלקם ,השלמת מסמכים ו1או מידע חסר ו1או המלצות ו1או אישורים ו1או פרטים נוספים ו1או מסמכים נוספים ו1או הבהרות נוספות ,לרבות בכל הקשור לניסיונו וליכולתו או להוכחת עמידתו בתנאי הסף על פי שיקול דעתה ,לשביעות רצונה המלא ,על מנת לבחון את המשתתף במכרז ואת הצעתו ,לרבות עמידתו בתנאי הסף במסגרת שיקוליה .כן רשאית החברה לבקש הבהרות אלו מן הגורמים שפורטו על ידי המשתתף במכרז וזאת לפני ההחלטה על הזוכה במכרז. .1.0 על המשתתף במכרז לציין מהו מעמדו המשפטי .טופס הצהרה על מעמד משפטי מצורף כנספח 0למכרז. .1.8 במקרה שהמשתתף הוא תאגיד: .1.8.1 על התאגיד לעמוד בתנאי הסף כמפורט בסעיף 2להלן. .1.8.2 על מנהליו המוסמכים של המשתתף לחתום על ההצעה .עם ההצעה יש להמציא פרוטוקול מאושר ,על-ידי רו"ח או עו"ד ,או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד ו1או הדין ,המאשר כי התאגיד החליט להגיש את ההצעה במכרז וכי החותמים על מסמכי המכרז וההצעה מוסמכים לחייב בחתימתם את התאגיד ולהגיש הצעות מחייבות בשמו. 1 .1.8.3 להצעה תצורף תעודת התאגדות של המשתתף וכן ,יצורף תדפיס מרשם חברות ,המפרט מהו הון המניות המונפק והנפרע של המשתתף ,הבעלויות בו ,נכון למועד הסמוך ליום הגשת ההצעה. .1.7 במקרה שהמשתתף הוא תאגיד מסוג שותפות רשומה: .1.7.1 על השותפות לעמוד בתנאים המקדמיים כמפורט בסעיף 2להלן. .1.7.2 על מנהליה המוסמכים של השותפות לחתום על ההצעה ובנוסף לכך נדרשת חתימת כל אחד מהשותפים בשותפות על ההצעה .יש להמציא פרוטוקול כאמור בסעיף 1.7.2לעיל הן ביחס לשותפות והן ביחס לכל אחד מהשותפים בשותפות. .1.7.3 להצעה תצורף תעודת התאגדות של השותפות וכן ,יצורף תדפיס מרשם השותפויות, המפרט מיהם השותפים בשותפות נכון למועד הסמוך ליום הגשת ההצעה. .2 .1.6 הגשת הצעות במשותף לא תותר ,לרבות הגשת הצעות על-ידי שותפות שאינה רשומה. .1.10 החברה לא תקבל הצעה ממשתתף במכרז שהינו "תאגיד בהליכי יסוד". תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז: רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל העומדים ,במועד הגשת ההצעות במכרז ,בכל התנאים המפורטים להלן: .2.1המשתתף הינו רשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל בענף הבניה ( )100סיווג ג' 2-לפחות. .2.2למשתתף ניסיון מוכח כקבלן מבצע של לפחות שלושה ( )3פרויקטים של מבני ציבור שונים, אשר הושלמו במהלך חמש ( )1השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז זה .במסגרת דרישה זו יובאו בחשבון רק פרויקטים אשר כל אחד מהם הינו בשטח כולל של 1000מ"ר לפחות, ובעלות כוללת של + ₪ 1,000,000מע"מ ,לכל הפחות .ביחס לכל אחד מפרויקטים אלו נדרש כי: .2.2.1 המשתתף שימש בפרויקטים כקבלן ראשי לעבודות השלד וגמר. .2.2.2 מבנה הציבור שהוקם על ידי המשתתף הינו מבנה גמור ,פועל ומושלם לייעודו ,שקיבל אישור לאכלוס 1טופס 5לאכלוס במהלך חמש ( )1השנים האחרונות שקדמו ליום הקובע ,בעל שלד בטון הכולל עבודות גמר ,מערכות מיזוג אויר ,חשמל וכדומה. .2.2.3 מבנה ציבור -הינו מבנה ששימושו העיקרי הינו לצרכי משרדים ,מסחר או שירות הציבור ,כגון מבני משרדים ,מבני מסחר וקניונים ,אשכולות גני ילדים ,מעונות יום ,בתי ספר ,מוזיאונים ,מרכזים קהילתיים וכדומה. .2.2.5 שטח מבנה הציבור הינו לפי היתר בניה מאושר ואינו כולל שטחי פיתוח וחניה בשטחי פיתוח. 0 .2.2.1 עלות כוללת של פרויקט בסעיף זה הינה העלות להקמת כל הפרויקט לרבות שטחי פיתוח וחניה. .2.2.0 לשם הוכחת הניסיון ,על המשתתף למלא את התצהיר להוכחת הניסיון שבנספח '3 המצ"ב למכרז זה ולצרף המלצות. .2.3 המשתתף השתתף בכנס המשתתפים במכרז כנדרש. .2.5 על המשתתף להמציא ערבות בנקאית (להלן" :ערבות בנקאית") על סך של ( ₪ 444,222ארבע מאות ארבעים וארבעה אלף שקלים חדשים) ,לפקודת אחוזות החוף בע"מ ,וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו ,בהתאם למפורט בסעיף 5להלן ובנוסח המצ"ב כנספח 4למסמכי המכרז .החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לחילוט כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז. .3 .2.1 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין. .2.0 המשתתף הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – . 1680 תוקף ההצעה .3.1 תוקף ההצעה הינו 5חודשים מהמועד הקובע .תוקף ההצעה ניתן יהיה להארכה ב 5-חודשים נוספים ע"פ דרישת החברה לפני פקיעת ההצעה או לחילופין בדרך של הארכת תוקף הערבות שבסעיף 5להלן ובהתאם לאמור בסעיף 5.2להלן. .5 מחויבות להצעה .5.1 כל משתתף במכרז יגיש ,יחד עם מסמכי המכרז ,טופס הצהרה בו הוא מאשר כי קרא ובחן בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז וכי הגיש את הצעתו בהתאם לכך. .5.2 .1 ההצהרה תינתן על גבי טופס הצהרת המשתתף המצורף כנספח /למכרז. ערבות למכרז כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית ,מבנק או מחברת ביטוח על פי הרשימה המפורטת בנספח ,6על סך של ( ,₪ 444,222ארבע מאות ארבעים וארבעה אלף שקלים חדשים) ,לפקודת אחוזות החוף בע"מ ,להבטחת הצעתו במכרז וחתימתו על החוזה במועד שיקבע לכך. .1.1 נוסח הערבות הבנקאית וסכומה יהיו על פי נוסח טופס כתב הערבות המצורף כנספח 4למכרז. .1.2 תוקף הערבות הבנקאית הינו 5חודשים מהמועד הקובע .הערבות הבנקאית תהא ניתנת להארכה בארבעה חודשים נוספים על פי דרישת החברה שתימסר למשתתף טרם מועד פקיעתה .ניתנה דרישה כאמור ,יוארך תוקף הערבות הבנקאית בהתאם. .1.3 משתתף במכרז שלא יצרף ערבות בנקאית כנדרש לעיל ,לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו כלל והיא תפסל. 8 .1.5 משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה -תוחזר לו הערבות הבנקאית שצירף תוך ( 15ארבעה עשר) יום ממועד חתימה על החוזה עם הזוכה. .1.1 מובהר בזאת במפורש ,כי אם לא ימציא הזוכה לחברה את החוזה בנוסח המצורף כחלק ב' למכרז זה ,כשהוא חתום על פי הוראות מכרז זה ,בצירוף כל המסמכים אותם יש להמציא יחד עם החוזה החתום ,לרבות ערבויות ,במועד שייקבע על ידי החברה ,תהא החברה רשאית ,בין היתר ,לחלט את הערבות הבנקאית שהזוכה הפקיד לטובתה ולפעול כאמור בסעיף 9.10להלן. .0 מחירי ההצעה .0.1 במסגרת מכרז זה נערך אומדן גלוי [כתב כמויות ומחירים] המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומסומן כנספח למסמכי המכרז. .0.2 התמורה לה יהא זכאי הזוכה בגין ביצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה תחושב על בסיס מחירי היחידות הנקובים בסעיפי כתב הכמויות והמחירים המצורף כנספח ב' לחוזה נשוא המכרז (להלן " -כתב הכמויות") ,בהתחשב בהנחה או התוספת שתוצע לגביהם (אם תוצע) על ידי הזוכה ,בהתאם למכרז זה. יודגש ,כי המחירים בכתב הכמויות אינם כוללים מס ערך מוסף. .0.3 המציע יגיש הצעה כספית על גבי כתב הכמויות והמחירים המצורף למכרז זה ,אשר ימולא בהתאם להנחיות הבאות: .0.3.1 על המציע להקליד את שיעור ההנחה או התוספת המוצע ממחיר כל פרק בכתב הכמויות והמחירים ,באמצעות מילוי השדות המתאימים על גבי דיסק הנתונים של המכרזומט (להלן" :הדיסק") ,להוציא תדפיס של כתב הכמויות ,אשר הוקלד על גבי הדיסק ולחתום על כל עמוד של העותק המודפס .את התדפיס המוקלד של כתב הכמויות יש להכניס למעטפת ההצעה ,יחד עם הדיסק עצמו. .0.3.2 המציע רשאי לציין הנחה או תוספת שונה לכל פרק בכתב הכמויות והמחירים .מודגש בזאת כי על המציע לנקוב בשיעור הנחה או תוספת אחד בלבד לכל פרק בכתב הכמויות והמחירים ,המתייחס לכל הסעיפים הכלולים באותו הפרק בכתב הכמויות והמחירים. .0.3.3 מודגש ומובהר בזאת כי שיעור אחוז ההנחה המירבי לכל פרק לא יעלה על /6% (חמישה עשר אחוזים) (להלן" :שיעור ההנחה המירבי") וכי שיעור אחוז התוספת המירבי לכל פרק לא יעלה על ( 6%חמישה אחוזים) .ניתנה הנחה או תוספת העולה על שיעור ההנחה המירבי או על שיעור התוספת המירבי ,לפי הענין ,ההצעה תיפסל. .0.5 בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה המוקלד על ידי המציע על גבי הדיסק ,לבין מחיר היחידה בתדפיס החתום ,יקבע מחיר היחידה המופיע בתדפיס החתום .למען הסר ספק ,הצעת המציע על גבי תדפיס כתב הכמויות כשהיא חתומה על ידו ,היא ההצעה המחייבת .הדיסק נועד לגיבוי בלבד. 7 .0.1 במקרה שבו תתגלה בכתב הכמויות טעות חשבונאית ,בכפל ו1או בסיכומים – אזי הקובע הוא מחיר היחידה הנקוב בסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות ,ובהתאם לכך ,החברה תהא רשאית לתקן את הטעות .הסכום המתוקן ייחשב כסיכום המחיר בכתב הכמויות בקשר לאותה היחידה. .0.0 הצעה שתוגש על תדפיס שלא הופק באמצעות תוכנת המכרזומט תיפסל. .0.8 לא כללה הצעת המציע שיעור הנחה או תוספת בעד פריטים כלשהם הקבועים בכתב הכמויות, החברה תהא רשאית לקבוע כי הדבר ייחשב כאילו נרשמה הנחה בשיעור 0%באותו שדה; או לפסול את הצעת המציע. .0.7 בכל מקרה של סתירה בין מחירי היחידה לעבודות זהות ,יהיה המחיר הקובע מחיר היחידה הנמוך שבין המחירים העומדים בסתירה .מובהר בזאת כי מחירי עבודות זהות ייקבעו ,על פי מהות העבודה עצמה אפילו אם במקרה זה או אחר הניסוח בכתבי הכמויות אינו זהה לחלוטין. .0.6 החברה אינה מתחייבת להזמין את כל הכמויות האמורות בכתב הכמויות או חלקן ,והיקף העבודות יכול להשתנות בהתאם לתקציב החברה וצרכיה וצרכי כל חלק מוגדר מן העבודות. .0.10 מודגש בזאת במפורש ,כי הצעת המציע תהא סופית ,וכי אי התקיימות איזו מהערכות המציע ו1או אי התממשות של איזו מציפיותיו ,תחזיותיו או תוכניותיו ,לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו1או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז. .0.11 מובהר ,כי המחירים שיוצעו על ידי הזוכה ,לרבות ההנחה או התוספת שניתנה לגביהם במכרז, אם ניתנה ,יישארו בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות ,ובנוגע לכל כמות שתידרש על ידי החברה לביצוע העבודות. .0.1 מובהר בזאת ,כי התמורה שתשולם לזוכה על פי החוזה בהתבסס על המחירים המוצעים על ידו ,בכפוף לכל הנחה או תוספת שניתנה לגביהם במכרז זה ,אם ניתנה ,תהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז ,במלואן ובמועדן, לרבות בגין עבודה וחומרים ,והיא כוללת ,למען הסר ספק ,את כל ההוצאות ,מיוחדות ,כלליות ואחרות ,לרבות מסים ,אגרות ו1או היטלים ,מכל מין וסוג שהם ,הכרוכות בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחייבויות המציע בהתאם להוראות מסמכי המכרז לרבות החוזה ,והכל אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז. .8 הצעת המשתתף במכרז כל משתתף במכרז יגיש את כל המסמכים המפורטים להלן (להלן" :מסמכי המכרז") כאשר כל פרטיהם מלאים כנדרש והם חתומים ,במעטפה כמפורט בסעיף לפרק א' לעיל: .8.1 חוברת המכרז ,חתומה על ידי המוסמכים כדין מטעמו של המשתתף בכל עמוד ועמוד. .8.2 מסמך הצהרת המשתתף במכרז ,המצורף כנספח /למכרז. .8.3 טופס הצהרה על מעמד משפטי ,המצורף כנספח 0למכרז. .8.5 תצהיר להוכחת ניסיון המשתתף ,המצורף כנספח 3למכרז. 6 .8.1 אישורים והמלצות המעידים על עמידה בתנאי הסף כמפורט בסעיפים 2.1ו 2.2 -לעיל. .8.0 ערבות בנקאית בנוסח טופס כתב ערבות הבנקאית ,המצורף כנספח 4למכרז. .8.8 דיסק נתונים מתוכנת "מכרזומט" ,בצירוף תדפיס הנתונים ,כמפורט בסעיף 6.3.1לעיל. .8.7 רשימת המסמכים המצ"ב כנספח 5למכרז. .8.6 תעודה המעידה על היות המשתתף עוסק מורשה כדין. .8.10 אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – .1680 .8.11 חוזה ההתקשרות ונספחיו ,המצורף כנספח 7למכרז ,חתום על ידי המוסמכים כדין מטעמו של המשתתף בכל עמוד ועמוד. .8.12 עותק מהקבלה שנמסרה בבגין רכישת מסמכי המכרז. .8.13 עותק חתום מהתשובות שנמסרו לשאלות ההבהרה (ככל שנמסרו). .8.15 ביטוחי המציע: .8.15.1 תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה המפורטות בחוזה ההתקשרות ,פרק יב' – נזיקין וביטוח סעיף 12.3לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז (להלן" :דרישות הביטוח" ו1או "הוראות הביטוח"). .8.15.2 הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף ( )8.15.1לעיל ולהלן. .8.15.3 מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. .8.15.5 מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן ,את נספח יא' לחוזה ההתקשרות ,אישור ביטוחי הקבלן (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. .8.15.1 בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור ,מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת החברה בכתב ימציא לה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות. .8.15.0 מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך ,כאמור בסעיף 0של פרק א' לתנאי המכרז .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח .מובהר ,כי שינויים ביחס לאישור קיום הביטוחים (נספח יא') עלולים לגרום לפסילת ההצעה. .8.15.8 למען הסר ספק מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת נספח יא' אישור ביטוחי הקבלן, חתום כדין על ידי מבטחי המציע (בנוסחו המקורי) ,לרבות נספח יב' הצהרת הקבלן – פטור מנזקים ,חתומה כדין על ידי הקבלן (בנוסחו המקורי) ,החברה תהא רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש. 10 .8.15.7 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7./4.7לעיל ,מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח יא') ,כאמור בסעיף 7./4.7לעיל ,תהא החברה רשאית לראות בקבלן כמי שהפר את החוזה ו1או לבטל את זכייתו של הקבלן במכרז. .8.15.6 יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה וחותמת של המציע ,המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח ,התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים. מסמכי המכרז האמורים יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם בין הזוכה במכרז לבין החברה. .7 בחינת ההצעות .7.1 הצעות שיוגשו לאחר המועד הקובע לא תפתחנה. .7.2 החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי ,ולאחר שניתנה למציע הזדמנות להביא טענותיו .מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה. .7.3 אי הגשת הצעת מחיר ו1או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו1או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה וההחלטה בעניין זה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. .7.5 החברה רשאית לדרוש ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,מכל אחד מהמשתתפים פרטים ו1או מסמכים נוספים ו1או הבהרות נוספות ו1או להשלים מידע חסר ו1או המלצות ו1או אישורים דקלרטיביים ,לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המשתתף ,גם לאחר פתיחת ההצעות וזאת על מנת לבחון את המשתתף ,חוסנו הכלכלי ,ניסיונו המקצועי והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור ,לרבות עמידתו בתנאי הסף להשתתפות במכרז שפורטו לעיל וזאת הן מהמשתתף במכרז ,והן מהגורמים שפורטו על ידו בתצהיר להוכחת הניסיון שהגיש ו1או בהמלצות שהגיש במסגרת הצעתו ו1או מצדדים שלישיים. .7.1 החברה רשאית לקחת בחשבון שיקוליה ,בין היתר ,את הידע המקצועי ,היכולת הכספית וטיב העבודה של המשתתף ,את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה המוצע ,את ניסיונה של עיריית תל אביב-יפו ו1או גופים הקשורים עימה עם המשתתף בעבר וכן את ניסיונו של המשתתף בעבודות קודמות דומות. .7.0 המשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם החברה ו1או עם מי מטעמה שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל .החברה תהא רשאית שלא לבחור הצעה אם לדעתה המשתתף אינו משתף פעולה באופן מלא. .7.8 החברה ,ו1או מי מטעמה ,אינה מתחייבת לברר פרטים אודות המשתתף והיא רשאית לעשות כן ,במידה שתראה לנחוץ ,לפי שיקול דעתה הבלעדי. .7.7 ההצעה הזוכה במכרז תקבע בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של החברה. 11 .6 הודעה על תוצאות המכרז .6.1 נבחרה הצעה זוכה ,החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לבחור ,בנוסף ,גם הצעה אחת או שתיים נוספות ,אשר תוכרזנה ככשיר שני וככשיר שלישי. .6.2 לכל משתתפי המכרז תימסר הודעה בכתב בדבר החלטת ועדת המכרזים. .6.3 לאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה ,שמורה לחברה הזכות לנהל עם הזוכה מו"מ על פי כל דין. .6.5 משתתף שזכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה המצ"ב למסמכי המכרז ,בשינויים המחויבים, אם יהיו כאלה ,כתוצאה מהחלטות הגופים המוסמכים בחברה ,על פי הצעתו במכרז או על פי ההצעה שגובשה לאחר מו"מ עם הזוכה במכרז ,בתוך 8ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו. .6.1 בנוסף יידרש הזוכה במכרז להמציא לחברה ,במעמד חתימת החוזה ,ערבות ביצוע כמפורט בחוזה ההתקשרות במכרז .הערבות שהומצאה על ידי המשתתף עם הצעתו במכרז תוחזר לידיו לאחר חתימת החוזה עם הזוכה והמצאת ערבות ביצוע כאמור. .6.0 זוכה שלא יחתום על החוזה ו1או לא ימציא ערבות ביצוע כאמור ו1או לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב לזוכה ,החל בתאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה ולחלט את הערבות וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי המכרז וכל דין. .6.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא החברה רשאית לא לקבל הצעה של משתתף במכרז ,או לבטל את ההכרזה על הצעה של משתתף כהצעה הזוכה במכרז ,גם במקרים הבאים: .6.8.1לא הוגשה כל הצעה למכרז או הוגשה הצעה אחת בלבד" .הצעה אחת" -בסעיף זה, משמעה ,הגשתה של הצעה אחת בלבד למכרז ,או שנותרה הצעה כשרה אחת לאחר שכל ההצעות האחרות שהוגשו למכרז נפסלו. .6.8.2שיש בידי החברה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. .6.8.3התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה ,או שהזוכה לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר ,לדעת החברה ,היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז ,או שלאחר הגשת הצעתו ועד למועד חתימת החוזה על ידו ,התרחש אירוע אשר יש בקיומו משום חשש להיעדר אפשרות מצד המשתתף במכרז ,לרבות הזוכה, למלא אחר כל התחייבויותיו על פי החוזה. .6.8.5הוטל1ו עיקול1ים על נכסי הזוכה ,כולם או חלקם ,אשר לדעת החברה היה בו1הם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את העבודות במסגרת המכרז ,והעיקול1ים האמור1ים לא הוסר1ו לחלוטין תוך 30ימים ממועד הטלתו1ם. .6.8.1מונה לנכסי הזוכה ,כולם או חלקם ,נאמן או מנהל מיוחד או כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע והמינוי לא בוטל תוך 15יום ממועד קביעתו. 12 .6.8.0התברר לחברה כי הועברו לפחות 21%מהון המניות הנפרע והמונפק של הזוכה ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. .6.7 בוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז ו1או בוטל החוזה עימו ,תהא החברה רשאית להכריז על הכשיר השני כעל הזוכה .בוטלה גם זכיית הכשיר השני כאמור בתנאי המכרז ,תהא החברה רשאית להכריז על הכשיר השלישי כעל הזוכה. .6.6 הוכרז הכשיר השני או הכשיר השלישי ,לפי העניין ,כזוכה ,יחולו עליו כל ההוראות במסמכי המכרז החלות על הזוכה. .6.10 במקרה שהמשתתף שנקבע כזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו1או יפר אחת מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו1או תנאי החוזה ו1או יסרב למלא או לא יעמוד באיזה מהתחייבויותיו בהתאם להצעה ,תהא החברה זכאית לפעול על פי שיקול דעתה המוחלט ,ובכלל זה לבטל את הצעתו של אותו משתתף ו1או לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה לה על ידי אותו משתתף כפיצויים מוסכמים מראש ו1או להכריז על כל משתתף אחר ככל שתמצא לנכון כזוכה חילופי במכרז .אין באמור לעיל ,כדי לגרוע או לפגוע בזכות מזכויותיה של החברה על פי מכרז זה ו1או על פי כל דין. בכבוד רב, רוני איכר ,מנכ"ל אחוזות החוף בע"מ 13 נספח מס' / אל אחוזות החוף בע"מ גרשון שץ 6 תל-אביב הצהרת המשתתף במכרז שם המכרז :פרויקט הקמת מבנה הכולל גני ילדים ותחנת טיפת חלב ברחוב דיזנגוף 258תל אביב-יפו מספר המכרז6/2115 : אנו החתומים מטה ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: .1 אנו מצהירים בזה ,כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ,על כל נספחיהם ,והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ,ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. .2 אנו מצהירים ,כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההספקה ו/או העבודה שבנדון ,בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכני המצורף אליו. .3 אנו מצהירים בזה ,כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .4 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 121יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת ערבות המשתתף במכרז ,בהתאם לסמכות החברה ולכל זמן שהערבות על הארכותיה תהיה בתוקף. .5 להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים במסמכי המכרז. .6 אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים ,כי בתוך 7ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה המתאים. .7 עד המצאת הערבות הבנקאית בהתאם לחוזה תשמש הערבות הבנקאית שמסרנו בנוגע למכרז להבטחת כל התחייבויותנו על פי המכרז. .8 אם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו ,אנו מסכימים שאת הערבות הבנקאית ,שצרפנו למכרז, כולה או מקצתה ,תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. .9 אנו מסכימים ,כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. .11אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. כתובת שם המשתתף /החברה _________________________ תאריך טלפון שם איש הקשר _________________________ חתימה וחותמת 15 נספח -/א להצהרת המשתתף תצהיר אני הח"מ ,_______ ,נושא ת.ז ,_______ .לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן: יש למחוק את המיותר בכל הסעיפים הבאים הנני המציע בעצמו1בעל מניות במציע1מנהל במציע1בעל מניות1מנהל בחברת__________ בע"מ ,שהינה בעלת מניות1מנהל במציע1שותף במציע* ועורך תצהירי זה כחלק מהצעה להשתתף במכרז מס' 5102/6להקמת מבנה הכולל גני ילדים ותחנת טיפת חלב ברחוב דיזנגוף 217תל אביב-יפו ,שפרסמה אחוזות החוף בע"מ (להלן ,בהתאמה "אחוזות החוף" ו" -המכרז").* .1הנני מאשר ,כי ב( 10 -עשר) השנים שקדמו לתצהירי זה : א .לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע (או לחלופין) * ב .הורשעתי בעבירה מסוג פשע ,הכל כמפורט להלן: ___________________________________________________________________. * .2הנני מאשר ,כי ב( 10 -עשר) השנים שקדמו לתצהירי זה : א .לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון (או לחלופין) ב .הורשעתי בעבירה מסוג עוון ,הכל כמפורט להלן: _______________ ____________________________________________________. * .3הנני מאשר : א .כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו1או עוון (או לחלופין) * ב .תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו1או עוון ,הכל כמפורט להלן: ____________________________________________________________________. 11 * .5הנני מאשר : א .כי לא הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו1או בעבירות שיש עימן קלון ,ו1או בעבירות רכוש ו1או בעבירות מוסר ,או אם הורשעתי ,חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א – .1671 (או לחלופין) ב .הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו1או בעבירות שיש עימן קלון ,ו1או בעבירות רכוש ו1או בעבירות מוסר ,וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, * התשמ"א – , 1671הכל כמפורט להלן: ____________________________________________________________________. * .1הנני מאשר : א .כי לא הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,תש"ל 1680-ו1או על תקנות ו1או על צוים שניתנו על פיה ,או אם הורשעתי חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א – . 1671 (או לחלופין) ב .הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,תש"ל 1680-ו1או על תקנות ו1או על צוים שניתנו על פיו ,וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, * התשמ"א – , 1671הכל כמפורט להלן: _______________ _____________________________________________________. * .0הנני מאשר : א .כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים 1ו 0 -לתצהירי זה לעיל ,ולא ידוע לי שמתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו, (או לחלופין) ב .תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים 1ו 0 -לתצהירי זה לעיל ,ו1או * מתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו ,הכל כמפורט להלן: _______________ _____________________________________________________. ____________ חתימת המצהיר אישור אני הח"מ __________ עו"ד ,מרחוב _____________ מאשר בזה כי ביום __________ הופיע1ה בפני מר1גב' _____________ ת.ז ,____________.ולאחר שהזהרתיו1ה כי עליו1ה להצהיר את האמת וכי י1תהא צפוי1ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י1תעשה כן ,הצהיר1ה כי זהו שמו1ה ,זוהי חתימתו1ה ותוכן תצהירו1ה אמת. ______________ _______ ,עו"ד 10 נספח -/ב להצהרת המשתתף התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים הנני מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת החוזה שייחתם בעקבות זכייתי במכרז ,לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בכ ל דין ובכלל זה בחוקי העבודה והתקנות מכוחם ו1או צווי ההרחבה המפורטים להלן: חוק שירות התעסוקה תש"יט חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א חוק דמי מחלה תשל"ו חוק חופשה שנתית תשי"א חוק עבודת נשים תשי"ד חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו חוק עבודת הנוער תשי"ג חוק החניכות תשי"ג חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תשי"א חוק הגנת השכר תשי"ח חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג חוק שכר מינימום תשמ"ז חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה (כולל חוק בריאות ממלכתי) חוק חובת הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות תשס"א חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב תאריך שם מלא של החותם בשם המשתתף 1616 1611 1680 1610 1615 1601 1613 1613 1611 1617 1603 1678 1667 1677 1661 2001 1667 2011 2002 חתימה וחותמת המשתתף אישור רו"ח 1עו"ד המאשר את הצהרת המשתתף בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל. תאריך שם מלא של רו"ח 1עו"ד 18 חתימה וחותמת נספח -/ג להצהרת המשתתף תצהיר לפי סעיף 0ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו:/775- אני הח"מ ,_____________ ,נושא ת.ז ,________________ .לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב ,כדלקמן: .1 הנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעה שמגישה _____________________ ("החברה") במסגרת מכרז מס' 5102/6שפרסמה אחוזות החוף בע"מ ("המכרז"). .2 הנני מכהן בחברה בתפקיד _____________________________________________. .3 למיטב ידיעתי ,עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1680- ("החוק") ,לא הורשעו החברה ובעל זיקה אליה ביותר משתי עבירות ,ואם הורשעו ביותר משתי עבירות -כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. .5 לעניין סעיף זה ,כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 2ב(א) לחוק. .1 עד למועד עריכת תצהירי זה לא נקנסה החברה או מי מבעלי השליטה בה ,על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ,ביותר משני קנסות בגין עבירות על חוקי העבודה ,במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. .0 הצהרתי זו הנה אישית ובאחריותי ,ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם החברה אשר הסמיכה אותה למסור הצהרה זו. .8 זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ________________________ אישור אני הח"מ ,עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום _________ ,הופיע לפני מר _________________ ,שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס' ___________ ,וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן. ,עו"ד 17 הצהרה על מעמד משפטי נספח מס' 0 על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ,בטבלאות שלהלן: א .מעמד משפטי חברה בע"מ עמותה אגודה שיתופית שותפות רשומה למלא (יש למלא (יש למלא טבלאות (יש למלא טבלאות (יש ב' ג' ד') טבלאות ב' ג') טבלאות ב' ב' ג') ג') ב .פרטים כלליים שם המשתתף במכרז (יש לצרף תדפיס מרשם החברות /עמותות לשם המשתתף במכרז) כתובת טלפון טל' נייד פקס מס' עוסק מורשה ג .שמות בעלי זכות החתימה (חברה בע"מ /עמותה /אגודה שיתופית /שותפות רשומה) מספר התאגיד דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות ד .שמות השותפים (שותפות רשומה) מספר זהות שם משפחה שם פרטי דוגמת חתימה דוגמת חותמת אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים. _________________ _______________ שם משפחה שם פרטי _________________ _______________ חתימה תאריך 16 נספח מס' '3 נוסח תצהיר להוכחת ניסיון המשתתף (סעיף בפרק ב' למכרז) אני הח"מ ____________________________ ,מס' זיהוי _____________________ ,לאחר שהוזהרתי ,כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן ,אהיה צפוי1ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר1ה בזה כדלקמן: יש ל___________* ניסיון מוכח כקבלן מבצע של לפחות שלושה ( )3פרויקטים של מבני ציבור שונים, אשר הושלמו במהלך חמש ( )1השנים הקודמות למועד הגשת תצהירי זה ,כאשר שטחו הכולל של כל אחד ממבני הציבור הינו 1,000מ"ר לפחות וכל אחד מהם הוקם בעלות של מעל + ₪ 1,000,000מע"מ ,בהתאם למפורט להלן. * כאן ימולא שם המשתתף. פרוייקט מס' :/ מיקום העבודה: מועד קבלת טופס איכלוס 1טופס :4 תכולת העבודה : יעוד עיקרי של המבנה : שטח ברוטו: שטח נטו* : *לפי היתר בניה מאושר ואינו כולל שטחי פיתוח וחניה בשטחי פיתוח. שם טלפון ופקס כתובת הערות המזמין1לקוח קונסטרוקטור מנהל הפרוייקט האדריכל קבלני משנה בביצוע הפרוייקט: תחום שם טלפון ופקס כתובת הערות ממליצים : תחום שם +תפקיד טלפון ופקס כתובת 20 הערות הערות: עלות כוללת של הפרוייקט (ללא מע"מ)[:לצרף חוזה או אישור עו"ד1רו"ח] משך ביצוע הפרוייקט בפועל: זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרוייקט: הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות1תנאים מיוחדים של הפרוייקט___________________________ : ________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ הערה :יש לצרף אישורים מתאימים ,המלצות בכתב ואישור המזמין1הלקוח על פרטי העבודה. פרוייקט מס' :0 מיקום העבודה: מועד קבלת טופס איכלוס 1טופס :4 תכולת העבודה : יעוד עיקרי של המבנה : שטח ברוטו: שטח נטו* : *לפי היתר בניה מאושר ואינו כולל שטחי פיתוח וחניה בשטחי פיתוח. שם טלפון ופקס כתובת הערות המזמין1לקוח קונסטרוקטור מנהל הפרוייקט האדריכל קבלני משנה בביצוע הפרוייקט: תחום שם טלפון ופקס כתובת ממליצים : 21 הערות תחום שם +תפקיד טלפון ופקס כתובת הערות הערות: עלות כוללת של הפרוייקט (ללא מע"מ)[:לצרף חוזה או אישור עו"ד1רו"ח] משך ביצוע הפרוייקט בפועל: זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרוייקט: הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות1תנאים מיוחדים של הפרוייקט___________________________ : ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ הערה :יש לצרף אישורים מתאימים ,המלצות בכתב ואישור המזמין1הלקוח על פרטי העבודה פרוייקט מס' :3 מיקום העבודה: מועד קבלת טופס איכלוס 1טופס :4 תכולת העבודה : יעוד עיקרי של המבנה : שטח ברוטו: שטח נטו* : *לפי היתר בניה מאושר ואינו כולל שטחי פיתוח וחניה בשטחי פיתוח. שם טלפון ופקס כתובת המזמין1לקוח קונסטרוקטור מנהל הפרוייקט האדריכל קבלני משנה בביצוע הפרוייקט: 22 הערות שם תחום טלפון ופקס כתובת הערות ממליצים : תחום שם +תפקיד טלפון ופקס כתובת הערות הערות: עלות כוללת של הפרוייקט (ללא מע"מ)[:לצרף חוזה או אישור עו"ד1רו"ח] זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרוייקט: משך ביצוע הפרוייקט בפועל: הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות1תנאים מיוחדים של הפרוייקט___________________________ : ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ הערה :יש לצרף אישורים מתאימים ,המלצות בכתב ואישור המזמין1הלקוח על פרטי העבודה *משתתף שברצונו להציג יותר מ 3-פרויקטים ,יכול למלא עוד טבלאות בנוסח שלעיל ,ובלבד שכל פרויקט יוצג בטבלה נפרדת. ניסיון קודם של המציע עם עיריית תל אביב-יפו ו1או תאגידים עירוניים של עיריית תל אביב-יפו שם הפרוייקט שם מזמין העבודה (עיריית ת"א-יפו1תאגיד עירוני) .1 .2 23 פרטים על העבודה מועד סיום .3 .5 .1 ** יש לצרף מסמכים להוכחת הניסיון. הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים לגבי הפרויקטים המפורטים בנספח זה וכן מסכים שהחברה ו1או מי מטעמה תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות הנ"ל וכן תערוך בירור ביחס לכל פרויקט המפורט בנספח 3זה. זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל ,אמת. ___________________ חתימת המצהיר אישור עו"ד בעל רישיון עריכת דין בישראל: כי ביום ____________ הופיע1ה בפני אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מאשר1ת בזה, ___________________ מס' זיהוי ______________ ,אשר הוכח לי כי הינו1הינה מורשה חתימה ב___________ ,ולאחר שהזהרתי אותו1ה כי עליו1ה לומר את האמת וכי יהיה1תהיה צפוי1ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה1תעשה כן ,אישר1ה את נכונות הצהרתו1ה דלעיל וחתם1מה עליה בפני. ________________________ חתימת וחותמת עו"ד 25 נספח מס' 4 נוסח ערבות בנקאית למכרז לכבוד אחוזות החוף בע"מ רח' גרשון 5 תל אביב הנדון :ערבות מס' __________ .1לבקשת ______________________________________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך של ₪ 555,000ארבע מאות ארבעים וארבעה אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הערבות") ,אשר יהא צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 2להלן ,שתדרשו מאת המבקש בקשר עם מכרז מס' 012011להקמת מבנה הכולל גני ילדים ותחנת טיפת חלב ברחוב דיזנגוף 217תל אביב-יפו. .2סכום הערבות האמור בסעיף 1לעיל יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ביום 11לחודש יוני שנת 2011בגין חודש מאי שנת ( 2011דהיינו 66.0נקודות) (להלן" :המדד הבסיסי" ) .אם המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום ביצוע התשלום לפי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") יהיה גבוה מן המדד הבסיסי ,נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי .אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמוך הימנו ,לא יחול כל שינוי בסכום הערבות. .3אנו מתחייבים בזאת ,באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם את סכום הערבות הנ"ל תוך 1ימי עסקים מיום קבלת דרישתכם ,מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם זו או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות האמור מאת המבקש. .5דרישה בכתב כאמור בערבות זו ,אין פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקסימיליה ,או מברק ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו. .1ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ,22.11.2011ועד בכלל. .0ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו1או להסבה. תאריך_________________________ 21 חתימה_____________________ נספח מס' 6 רשימת בנקים וחברות ביטוח המורשים להוציא ערבות להלן רשימת בנקים וחברות ביטוח מהם ניתן לקבל ערבות ,עפ"י הנוסח המקובל על החברה: רשימת בנקים מסחריים רשימת חברות ביטוח בנק איגוד לישראל בע"מ בנק אוצר החייל בע"מ בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ בנק דיסקונט לישראל בע"מ בנק יורו-טרייד בע"מ בנק החקלאות לישראל בע"מ בנק מזרחי טפחות בע"מ בנק הפועלים בע"מ בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ בנק ירושלים בע"מ יובנק בע"מ בנק לאומי לישראל בע"מ בנק לפתוח התעשיה בישראל בע"מ בנק מסד בע"מ בנק ערבי ישראל בע"מ בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ בנק קונטיננטל לישראל בע"מ בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ( CITIBANK N.Aסניפים בישראל בלבד) ( HSBC Bank plcסניפים בישראל בלבד) איילון חברה לביטוח בע"מ אליהו חברה לביטוח בע"מ ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ כלל ביטוח אשראי בע"מ הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ כלל חברה לביטוח בע"מ החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ מגדל חברה לביטוח בע"מ מנורה חברה לביטוח בע"מ הראל חברה לביטוח בע"מ חברה לביטוח אשראי -אשור בע"מ החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ רשימת בנקים למשכנתאות בנק אדנים למשכנתאות בע"מ בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ בנק לאומי למשכנתאות בע"מ בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ 20 נספח מס' 5 רשימת המסמכים * רשימת התוכניות ותוכניות (נספח א' לחוזה); * כתב כמויות ומחירים (נספח ב' לחוזה); * מוקדמות ומפרט טכני מיוחד (נספח ג' לחוזה); אנו מצהירים בזה ,כי קראנו ובדקנו את כל התוכניות ,לוחות הזמנים ,כתב הכמויות, מוקדמות ומפרטים והמסמכים המפורטים לעיל (להלן: "המסמכים") ,כי הבנו את תוכנם והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכים ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו1או אי הבנה ,ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. אם תתקבל הצעתנו ,אנו מתחייבים לבצע את העבודות לפי מסמכי המכרז ,על כל נספחיהם ,לרבות חוזה ההתקשרות והמסמכים. חתימה וחותמת של המשתתף במכרז____________________ : 28 אחוזות החוף בע"מ חוזה למכרז פומבי מס' 5102/6 להקמת מבנה הכולל גני ילדים ותחנת טיפת חלב ברחוב דיזנגוף ,062תל אביב-יפו 27 חוזה התקשרות מספר 51/6 לביצוע פרויקט עבודות להקמת מבנה גני ילדים וטיפת חלב ברחוב דיזנגוף ,062תל אביב-יפו שנערך ונחתם ביום ______ לחודש __________ שנת _______ -בין – אחוזות החוף בע"מ מרחוב גרשון ש"ץ ,0תל אביב ( להלן " -החברה") מצד אחד; לבין -________________________ (להלן " -הקבלן") מצד שני; הואיל: והחברה פרסמה את מכרז מס' ( 0111להלן" :המכרז") לקבלת הצעות להקמת מבנה בן 3קומות שיכלול גני ילדים ותחנת טיפת חלב ,ברחוב דיזנגוף ,217תל אביב-יפו (להלן" :העבודה או העבודות") ,כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות בתכניות ,במפרטים וביתר מסמכי חוזה זה ונספחיו; והואיל: והקבלן זכה במכרז לביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז וכמותנה בחוזה זה על כל נספחיו, ; על פי החלטת ועדת המכרזים של החברה שהתקיימה בתאריך והואיל: והקבלן מצהיר כי הינו רשאי על פי כל דין לבצע את העבודות וכי הינו בעל הכישורים ,המיומנות, הידע המקצועי ,הטכני ,הארגוני והפיננסי וברשותו כוח האדם ,האמצעים וציוד הדרושים לצורך ביצוע כ ל התחייבויותיו על פי החוזה ברמה גבוהה ביותר ועל פי לוח הזמנים וכי הוא מעוניין לבצע את העבודות; והואיל: וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הנוגע לחוזה זה; לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 26 פרק א' – מבוא .1 מבוא ,הגדרות ונספחים: .1.1 המבוא לחוזה זה יחד מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה. .1.2 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.3 כותרות הסעיפים בחוזה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. .1.5 הגדרות בחוזה זה ובנספחיו יהיה למונחים בצד ימין להלן ,הפירוש המופיע לשמאלם ,אלא אם תוכן הדברים והקשרם מחייב אחרת: " .1.5.1אתר העבודות", או "מקום ביצוע העבודות" או "מקום המבנה" - .1.5.2 "האדריכל" - " .1.5.3החוזה" " .1.5.5מדד תשומות בניה למגורים" .1.5.1 "המדד הבסיסי" - .1.5.0 "המדד החדש" .1.5.8 .1.5.7 "המזמין""1אחוזות החוף" "המכרז" .1.5.6 "המנהל 1מנהל הפרויקט 1המפקח " - המקרקעין עליהם ייבנה הפרויקט אשר בהם ,דרכם, מתחתם ו1או מעליהם ו1או בסביבתם יבוצעו הפרויקט והעבודות ,לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו לרשות הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה וכן ,כל מקום אחר בו תבוצענה עבודות בהתאם לחוזה; מי שימונה על ידי המזמין כאדריכל הפרויקט ואשר הודעה על מינויו נמסרה לקבלן .כל עוד לא הודיע המזמין לקבלן אחרת יהיה אורית אורנת ,רות שפירא אדריכלות ותכנון עירוני ,אדריכלי הפרויקט. חוזה זה על כל נספחיו ומסמכי המכרז; מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל ,כולל אותו מדד ,אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן ,כל מדד תשומות לבנייה למגורים רשמי שיבוא במקומו ,אם יבוא; מדד תשומות הבניה למגורים בגין חודש מאי שנת 2011 אשר התפרסם ביום .10.1.11 מדד תשומות הבנייה למגורים הידוע ביום האחרון של החודש בגינו הוגש חשבון הקבלן כאמור בסעיפים 45ו- 46להלן; אחוזות החוף בע"מ ו1או מי מטעמה; מכרז מס' 0111שפורסם ע"י המזמין על כל תנאיו, מסמכיו ונספחיו; מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל ו1או לפקח מטעם המזמין על הפרויקט ו1או על כל חלק ממנו ו1או כל אדם אחר אשר יוסמך לכך על ידי המזמין בכתב .כל עוד לא הודיע המזמין לקבלן בכתב אחרת יהיה המנהל משרד "אייל רוטברט ניהול ופיקוח בע"מ"; 30 "המפרט" או "המפרטים" - " .1.5.10העבודות" או "הפרויקט" .1.5.11 .1.5.12 "העירייה" "הפרשי הצמדה" .1.5.13 "הקבלן" .1.5.15 "התוכניות" המפרטים הטכניים לביצוע העבודות .מפרטים אלו כוללים מחד ,את הפרקים הרלוונטיים של "המפרט הכללי לעבודות בנין" ,אשר אינם מצורפים לחוזה זה ואשר הוכן על ידי הועדה הבין משרדית של משרד הביטחון ,משרד העבודה ומשרד השיכון (במהדורתו העדכנית האחרונה הידועה במועד חתימת החוזה או במועד ביצוע העבודות הרלוונטיות או עדכונים במקרה של שינויים) ,לרבות פרק 00מוקדמות ,וכולל אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים אלה .הקבלן מצהיר בזה כי עותק "המפרט הכללי לעבודות בנין" נמצא ברשותו ,הוא עיין בו והוא מוכר לו היטב וכי הינו מתעדכן באופן שוטף בכל הפרסומים והעדכונים הנוגעים למפרט זה ומאידך ,כוללים את המפרטים הטכניים המצורפים כנספח ג' לחוזה; בכל מקרה של סתירה ו1או אי התאמה ו1או דו משמעיות בין הוראות המפרטים השונים יקבע המנהל את ההוראה שתחול .בקביעתו יתבסס המנהל על מיטב הנוהג המקצועי ועל המקובל במקרים אלו. עבודות תשתית ובינוי נשוא חוזה זה ,כמפורט בחוזה זה, במפרטים ,בתכניות וביתר המסמכים המצורפים לחוזה, לרבות ביצוע כל עבודות הקדם פיתוח ועבודות הפיתוח באתר ,כולל המערכות התת קרקעיות ,לרבות מים ,ביוב, ניקוז ,חשמל ,תאורה ,טלפונים וכבלים וכן סלילה וריצוף מחדש של הכבישים ,הרחובות והמדרכות. עיריית תל אביב-יפו; הסכום המתקבל מהכפלת סכום תשלום כלשהו בהפרש בין המדד החדש לבין המדד הבסיסי ,כשהוא מחולק במדד הבסיסי; ______________________לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו ,מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן משנה מטעמו הפועל בשמו או עבורו בביצוע העבודות או כל חלק מהן ,אם המזמין התיר ואישר לקבלן להעסיק קבלני משנה כאמור בחוזה זה וע"פ האמור בסעיף 27 להלן; כל התכניות הקשורות באופן ישיר ו1או עקיף לביצוע העבודות ואשר מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה ולרבות, כל שינוי בתכניות אלה שיאושר על ידי המנהל או המפקח וכן ,כל תוכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי המנהל ,או על ידי המפקח ,לעניין חוזה זה ,מזמן לזמן לרבות תוכניות לביצוע. התוכניות כמפורט בנספח א' לחוזה; " .1.5.11כתב כמויות" או "מחירי כמויות" .1.5.10 "על חשבון" .1.5.18 "קבלני המזמין" מסמך המפרט את כתב הכמויות והמחירים ,כמפורט בנספח ב לחוזה ,הכולל את ההנחה או התוספת שנתן הקבלן למחירים בכתב הכמויות במסגרת הצעת המחיר שהוגשה על ידו במכרז; בכל מקום במסמכי החוזה בו נרשם המושג "על חשבון" ו1או "על חשבונו" פירושו כי הקבלן ישא בתשלום עבור החומר ,ו\או העבודה ,ו1או הציוד ,ו1או המבנה הכרוכים בנושא אליו מתייחס המושג ,כאשר התשלום יכלול את כל ההוצאות הישרות והעקיפות של הקבלן בנושא התשלום הנ"ל; קבלני המערכות ו1או קבלנים ו1או ספקים כלשהם, מטעם המזמין ,למעט הקבלן וקבלני המשנה ,אשר יבצעו פעולות כלשהן בקשר להקמת הפרויקט ו1או תוך כדי ובזמן ביצוע העבודות על ידי הקבלן; 31 .1.5.17 "שכר החוזה" .1.5.16 "תכניות לביצוע" - .1.5.20 "תוכנית בניין העיר"- .1.5.21 "תקופת הביצוע" .1.1 הסכום שיגיע לקבלן מהמזמין בתמורה לביצוע התחייבויותיו על פי הוראות החוזה במלואן ובמועדן ולשביעות רצון המזמין והמנהל בהתאם להוראות החוזה; תכניות שהוטבעה עליהן חותמת "לביצוע" ,על ידי המנהל ,או המפקח. תכנית בניין עיר מספר ,17ותא1ג ,1לרבות תוספות ו1או תיקונים לה. התקופה שנקבעה בסעיף 15להלן כמשך הזמן אשר במהלכו על הקבלן להשלים את ביצוע העבודות או כל חלק מהן ,לשביעות רצונם המלא של המזמין והמנהל. התקופה תחל במועד שייקבע בצו התחלת העבודה ותסתיים במועד בו הקבלן יקבל את תעודת ההשלמה; נספחים .1.1.1 הנספחים לחוזה זה הינם כמפורט להלן: רשימת התוכניות ותוכניות ; .1.1.1.1נספח א' - היתר בניה מספר ;11-0000 .1.1.1.2נספח א'- / .1.1.1.3נספח ב' - כתב כמויות ומחירים; .1.1.1.5נספח ג' - מוקדמות ומפרטים; .1.1.1.1נספח ד' - אבני דרך ללוח זמנים; .1.1.1.0נספח ד'- / לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות [יצורף על ידי הקבלן] - .1.1.1.8נספח ה' .1.1.1.7נספח ו' - הנחיות לבנייה ירוקה – ניהול אתר .1.1.1.6נספח ז' - נוסח תעודת השלמה; .1.1.1.10נספח ח' - נוסח ערבות ביצוע; .1.1.1.11נספח ט' - נוסח ערבות טיב; .1.1.1.12נספח י' - נוסח הצהרה על העדר תביעות; .1.1.1.13נספח י"א' - .1.1.1.15נספח י"ב' .1.1.2 נוסח צו התחלת עבודה; נספח אישור ביטוחי הקבלן; -הצהרת הקבלן – פטור מנזקים; .1.1.1.11נספח י"ג' - הצהרת הקבלן – עבודות בחום; .1.1.1.10נספח י"ד - תמצית ביטוח עבודות קבלניות הנערך על ידי ע"י החברה .1.1.1.18נספח ט"ו - תכנית התארגנות אתר [יצורף על ידי הקבלן] בכל מקום בו צוין בחוזה זה כי מסמך מסוים מהווה נספח לחוזה ,אף אם לא צורף אליו בפועל ,יהווה המסמך הנ"ל נספח לחוזה ,אף אם לא צורף לחוזה בפועל ולא נכלל ברשימת הנספחים לעיל. 32 .2 .3 .5 מהות החוזה .2.1 חוזה זה הינו לביצוע הפרויקט וכל העבודות הכרוכות בכך .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי התחייבויות הקבלן על פי החוזה כוללות את כל העבודות הדרושות להקמת והשלמת הפרויקט כמפורט בתכניות נספח א' ,בכתב הכמויות נספח ב' ,ובמפרטים נספח ג' לחוזה זה ,לרבות כל האלמנטים הדרושים לשם כך ,גם אם אינם מתוארים ומפורטים בתכניות. .2.2 כל תוספת או שינוי בעבודות ו1או השלמת עבודות ו1או ביצוע עבודות נוספות ,הדרושים להשלמת הפרויקט בהתאם לכל דרישה תכנונית ו1או דרישה על פי דין ו1או דרישה הנחוצה לפי מיטב הנוהג המקצועי ,מהווים חלק בלתי נפרד מהעבודות על פי חוזה זה ולא יחשבו כשינוי או תוספת לעבודות המזכים את הקבלן בכל תמורה נוספת שהיא ו1או שינוי משכר החוזה ,למעט שינויים כמפורט בפרק ח' להלן ובכפוף לאמור בהוראות חוזה זה. .2.3 שכר החוזה יהיה מכפלה של מחירי היחידות כשהם מוכפלים בתוצאות המדידה הסופית של כל יחידה ויחידה ,כמפורט בכתב הכמויות שבנספח ב' ,בכפוף לשיעור ההפחתה או התוספת אותם הציע הקבלן במכרז ,ובהתאם להוראות חוזה זה. .2.5 הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמין התקשר עימו בחוזה זה לביצוע העבודות ,בהתבסס ובהסתמך על הצעתו והתחייבותו לבצע את כל העבודות להקמת ולהשלמת העבודות על כל הכרוך בכך, בתמורה לשכר החוזה ,שהינו קבוע ומוסכם מראש ,אשר לא ישתנה מכל סיבה שהיא ,למעט במקרים המפורטים במפורש בחוזה זה. בדיקת הוראות החוזה ואתר העבודות .3.1 הקבלן מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי החוזה ,וכי ביקר באתר העבודות ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו1או הנובעים מהם ,לרבות את אתר העבודות וסביבתו ,דרכי הגישה אליו ,טיב הקרקע ואת כמויותיהם וטיבם של החומרים הדרושים לביצוע העבודות .כן מצהיר בזה הקבלן כי שוכנע על יסוד בדיקותיו כי שכר החוזה מניח את דעתו ומהווה תמורה מלאה והו גנת לביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה במלואן ובמועדן .הקבלן לא יהא רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו1או אחרות לרבות הארכת לוח זמנים ותקפות ביצוע העבודות עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי החוזה ,או בגין אי ידיעה או אי הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו1או הנובע ממנו. .3.2 בנוסף לאמור לעיל ,מצהיר בזאת הקבלן כי הוא בדק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בנוגע לאספקת התכניות, החומרים ,הציוד ,כוח האדם ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ובמועדים הנקובים בו ,והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור בכל אלה או בחלק מהם .הקבלן מצהיר בזאת כי בידיו כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדן או שיש באפשרותו להשיגם מבעוד מועד. .3.3 סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. תפקידיהם וסמכויותיהם של המנהל והמפקח .5.1 .5.2 המנהל ו1או המפקח ו1או מי שימונה על ידם רשאים לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן ואת טיב ביצוע העבודות .כן רשאים הם לבדוק אם הקבלן מפרש ומבצע כהלכה את הוראות המנהל ,המפקח ואת הוראותיו הוא. הקבלן יאפשר למנהל ולמפקח ולכל הבא מטעמם להיכנס בכל עת לאתר העבודות ולכל מקום אחר בו מבוצעת עבודה כלשהי הקשורה לביצוע הוראות החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם הקשורים לביצוע העבודות או בהם מכינים מוצרים הקשורים בבצוע העבודות. הקבלן יאפשר למנהל ולמפקח ולכל הבא מטעמם להשתמש בכל המיתקנים והשירותים שהותקנו באתר. על הקבלן וכל המועסקים מטעמו ו1או על ידו בביצוע העבודות לציית להוראות המנהל ו1או המפקח בכל הנוגע לביצוע העבודות וזאת תוך התקופה שתקבע על ידם. 33 .1 .5.3 ביצוע העבודות ,בין באתר העבודות ובין בכל מקום אחר אשר בו מבוצעות פעולות לצורך ביצוע העבודות ,יהיה נתון לפיקוחם של המנהל ו1או המפקח .העבודות תבוצענה לשביעות רצונם המלאה של המנהל ו1או המפקח .הקבלן מתחייב בזה למלא אחר ההוראות אשר תינתנה לו מעת לעת על ידי המנהל ו1או המפקח בין שהן כלולות בחוזה ובין שאינן כלולות בחוזה .בכל מקרה בו ניתנו סמכויות למנהל על פי הסכם זה הוא רשאי לבצען באמצעות המפקח והוראות המפקח בעניין זה תחייבנה את הקבלן לכל דבר ועניין. .5.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ומכל סמכות אחרת שניתנה למנהל ו1או למפקח בחוזה זה ,הם יכריעו בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופי ביצוע העבודות ,טיבן ומועדיהן ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים שהקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודות .שום דבר האמור בסעיף זה ,ושום מעשה או מחדל מצד המנהל ו1או המפקח ,בקשר להפעלת סמכויותיהם על פי החוזה ,לא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולביצוע העבודות שבהתאם להוראותיו הקבלן לא יוכל לבוא בטענה ו1או בתביעה כלשהי בגין פיקוח ו1או ניהול כושל ו1או לא משביע רצון. .5.1 בכל מקרה שהקבלן יקבל הוראות סותרות ו1או שאינן מתיישבות מהמנהל ו1או המפקח ,חייב הקבלן להודיע על כך למנהל אשר יכריע בדבר והחלטתו תהיה סופית ,תחייב את הקבלן ותגבר על הוראות המפקח. .5.0 הקבלן יקבל את כל ההוראות והתכניות בקשר עם ביצוע העבודות ,רק באמצעות המנהל ו1או המפקח ,הערות הקבלן יועברו למזמין רק באמצעות המפקח ו1או המנהל. .5.8 לצורך כל הוראה בחוזה זה המקנה למנהל ו1או למפקח סמכות סופית ובלתי ניתנת לערעור ו1או לפי שיקול דעתם המוחלט ו1או כיוצא בזה ,המצביעות על שקול דעת מוחלט ו1או בלעדי בהחלטותיהם ,הכרעותיהם ,קביעותיהם ,דרישותיהם וכו' ,תהיינה החלטותיהם של המנהל ו1או המפקח סופיות ,תחייבנה את הקבלן ולא תהיינה ניתנות לערעור ,אלא אם נקבע אחרת במפורש בחוזה זה. .5.7 המפקח ו1או המנהל יזמן אליו ,מעת לעת ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,את הקבלן לישיבת תיאום ביצוע .על הקבלן להתאים את עצמו לזמנים שייקבעו על ידי המפקח ו1או המנהל ,וכן עליו להביא לדיונים אלא את התכניות ,דו"חות וכל מסמך רלבנטי אחר אשר יידרש על ידי המפקח ו1או המנהל .כמו כן ,יביא הקבלן עימו לדיונים אלה את קבלני המשנה ובעלי המקצוע ,הכל כפי שיידרש על ידי המפקח. .5.6 למען הסר ספק ,מוצהר בזה ,כי אין בניהול הפרויקט ו1או בזכות הפיקוח ,כאמור לעיל ,כדי להטיל על המזמין ,או מי מטעמו ,אחריות בנזיקין ו1או אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת ,או לשחרר את הקבלן מכל אחריות שיש לו על פי חוזה זה .המזמין אינו חייב להשתמש בזכותו למנות מנהל ו1או מפקח והימנעות כאמור ,לא תגרע מזכויות המזמין ולא תהווה מניעות ,או השתק ,כנגד כל טענה או תביעה שלו ,בקשר עם כל דבר ועניין הקשור בעבודות ,טיבן והתאמתן להוראות חוזה זה ונספחיו. .5.10 סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. ניהול יומן עבודה .1.1 המפקח ינהל יומן עבודה ,בשלושה עותקים ,אשר בו ירשמו מדי יום ביומו את כל הפרטים הנוגעים למהלך ביצוע העבודות ,הקבלן מצהיר שכל הפרטים שיירשמו על ידו ביומן העבודה יהיו נכונים וישקפו במלואם את מהלך ביצוע העבודות .היומן ישמש ,לפי הצורך ,בנוסף לרישום פרטי העבודות ,גם למתן הוראות בכתב לקבלן .היומן יוחזק באתר העבודות ,במשרד המפקח ,במקום בו תהיה לקבלן גישה אליו בשעות העבודה המקובלות וכל הוראה שתיכתב ביומן על ידי המנהל בצירוף חתימת המפקח ,או על ידי המפקח עצמו ,בין בנוכחות הקבלן ובין שלא בנוכחותו ,תחייב את הקבלן .היומן ייחתם מדי יום ביומו על ידי הקבלן או מיופה כוחו או מנהל העבודות מטעמו, העתק אחד יימסר לנציג הקבלן והעתק נוסף ממנו יישאר בידי המפקח .המפקח או המנהל יהיו רשאים להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו ביומן על ידי הקבלן. .1.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומזכותם של המפקח והמזמין לביצוע רישומים ביומן ,ירשום הקבלן ביומן מדי יום ביומו על הפרטים כדלקמן: .1.2.1 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות; 35 .0 .1.2.2 כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודות או המוצאים ממנו והכמויות שהושקעו בביצוע העבודות; .1.2.3 הציוד הנמצא באתר העבודות; .1.2.5 השימוש בציוד בביצוע העבודות; .1.2.1 תנאי מזג אויר השוררים באתר העבודות; .1.2.0 תקלות והפרות בביצוע העבודות במשך היום ביחס ללוחות הזמנים; .1.2.8 התקדמות בביצוע העבודות במשך היום ביחס ללוחות הזמנים; .1.2.7 הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל או המפקח לרבות הוראות לעבודות נוספות ו1או לביצוע שינויים בביצוע העבודות; .1.2.6 הערות והנחיות המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות; .1.2.10 כל דבר אחר אשר לדעת המנהל או המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות; .1.2.11 רישום מלא ושוטף של כל התכניות שנמסרו לקבלן ,תוך ציון מספריהם הסידוריים ומספר או סימון השינוי; .1.2.12 כל פרט אחר שהמפקח או המנהל יורו לקבלן לרשום ביומן העבודה בין במועד מסוים ובין באורח שוטף; .1.3 הקבלן רשאי לרשום את הערותיו בקשר לביצוע העבודות באורח שוטף וכן יהיה רשאי להסתייג מכל רישום שבוצע ביומן על ידי המנהל או המפקח על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח ,תוך 3 ימים ממועד רישומו .הערותיו ו1או הסתייגויותיו של הקבלן כאמור לא יחייבו את המזמין אלא אם המנהל יחליט לקבל את אותן הערות או הסתייגויות .החלטת המנהל כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. .1.5 לא העיר ו1או הסתייג הקבלן מהערות ו1או הוראות המנהל ו1או המפקח ביומן העבודה תוך 3 ימים מיום רישומן ,רואים אותו כאילו אישר את נכונות הפרטים וההערות הרשומות ביומן ,ואת הסכמתו להם. .1.1 למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום הערה ו1או רישום ביומן על ידי הקבלן אשר לא אושר כמפורש ובכתב על ידי המנהל לא ישמשו כשלעצמן בידי הקבלן עילה כלשהי לדרישת כל תשלום על פי החוזה ו1או להארכת תקופת הביצוע של העבודות על פי החוזה ו1או לפיגור ו1או לסטיה ו1או לאי ביצוע הוראה כלשהי מהוראות החוזה. .1.0 כל דף של היומן ייחתם ,בתום הרישום בו ,על ידי הקבלן ולאחר מכן על ידי המפקח והקבלן ימסור עותק למפקח. .1.8 סעיף ז ה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. הסבת החוזה או המחאתו .0.1 הקבלן אינו רשאי להסב ו1או להמחות לאחר את החוזה או כל חלק הימנו וכן אין הוא רשאי להעביר ,להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי החוזה ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב .כמו כן אין הקבלן רשאי למסור לאחר ,לרבות לקבלן משנה מטעמו את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב .המזמין יהא רשאי לסרב ליתן את הסכמתו כאמור מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו ,או להסכים בתנאים שימצא לנכון .כל הסבה ו1או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את המזמין. .0.2 נתן המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן משנה מטעם הקבלן ו1או גורם אחר בביצוע חלק כלשהו של העבודות ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי החוזה והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו1או מחדל של קבלן המשנה ו1או הגורם האחר האמורים. .0.3 שינוי בבעלות המקנה שליטה (ישירה או עקיפה) בקבלן בין באמצעות העברת מניות ,הגדלת הון מניות ו1או הקצאת מניות ו1או בכל דרך אחרת תחשב כהעברת זכויות לעניין סעיף זה ,וההוראות דלעיל תחולנה גם על שינויים מסוג זה. 31 .0.5 .0.1 .8 היקף החוזה .8.1 .8.2 .8.3 .7 המזמין יהא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו המוחלט להעביר את זכויותיו ו1או חובותיו על פי חוזה זה לאחר ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור ,ישא בכל התחייבויות המזמין כלפי הקבלן על פי חוזה זה. כמו כן מוסכם בזאת ,כי לבקשת המזמין יחתום הקבלן ישירות עם הגורם אליו הועברו זכויותיו ו1או חובותיו של המזמין ,על חוזה חדש בגין ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ועל כל מסמך שיידרש בקשר לכך ובלבד ,שתנאי החוזה החדש יהיו זהים לתנאי חוזה זה ,בשינויים המחויבים. סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודות ,על כל הכרוך בכל והנובע מכל לרבות המצאת כוח האדם, החומרים ,הכלים ,הציוד ,המכנות ועל דבר אחר ,בין קבוע ובין ארעי הנחוץ לשם ביצוען. מוצהר בזה כי רק אותן העבודות המבוצעות לפי המפרטים והתכניות לרבות שינויים בהן בהתאם להוראות הסכם זה יהוו את נשוא החוזה. ידוע לקבלן כי המזמין מסר ו1או ימסור ו1או רשאי למסור לקבלנים אחרים ו1או לגורמים שונים ביצוע עבודות שונות בקשר לפרויקט באופן כללי ,הכוללות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עבודות בנ יה ,הריסה ,מערכות ,מלאכות ,ציוד ואספקת חומרים וזאת בכל צורה ואופן שיראו לו על פי הוראות כל חוזה שיחתם בין המזמין לאותם הגורמים ו1או לקבלנים האחרים ,לרבות ביצוע עבודות אחרות במקביל לעבודות הקבלן .הקבלן מתחייב בזה לסייע ולאפשר ביצוע עבודה1ות אחרת1ות כאמור ול קיים את כל ההוראות אשר המנהל ו1או המפקח יורו לו לצורך תיאום ביצוע העבודות עם עבודות אחרות כאמור ועם הקבלנים האחרים ו1או הגורמים האחרים כאמור בסעיף זה ,ואף לבצע תיקונים בעבודות ,בעקבות העבודות האחרות ,ככל ונדרש. המזמין לא יכיר בכל תביעה ו1או דרישה מצד הקבלן כלפי המזמין בקשר עם ,או עבור ,עבודות אחרות כנ"ל המבוצעות על ידי המזמין ו1או עבורו על ידי קבלנים אחרים ו1או ספקים אלא אם נקבע אחרת במפורש בחוזה. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דבר האמור בסעיף 7.2לעיל לא יתפרש כאילו הוא בא לגרוע מכל הוראה בחוזה זה אשר לפיה רשאי המזמין למסור לאחר ו1או לאחרים את ביצועו של כל חלק מהעבודות המהוות את נשוא חוזה זה ומזכותו של המזמין להקטין ו1או להגדיל את היקף העבודות נשוא חוזה זה. מסמכי החוזה והתוכניות .7.1 המפקח ימסור לקבלן ,ללא תשלום ,שלושה ( ) 3העתקים של מערכות התכניות והמסמכים הנלווים המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה .כל העתק נוסף ,שיהיה דרוש לקבלן ,יוכן על חשבון הקבלן ,בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי המזמין .עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן למזמין את כל התכניות שברשותו בין שהומצאו לו על ידי המפקח ובין שהכין אותם בעצמו או הוכנו על ידי אדם אחר. .7.2 בכל תקופת ביצוע העבודות ,תישמר על ידי הקבלן ,מערכת אחת מעודכנת של התוכניות ,מתוך השלוש שנמסרו לו ,במשרדו שבאתר ביצוע העבודות. .7.3 הקבלן יחזיק ,במשך תקופת ביצוע העבודות ,במשרדו שבאתר ביצוע העבודות ,את כל יתר המסמכים המפורטים בחוזה ,לרבות המפרטים ,כתב הכמויות וכן ,מכשירי מדידה וכיו"ב. המזמין ,המנהל ,המפקח ,המתכננים והיועצים ,יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו1או בתכניות ,בכל שעה במשך היום ,בכל תקופת ביצוע העבודה. .7.5 הקבלן יחזיק ,במשך תקופת ביצוע העבודות ,במשרדו שבאתר ביצוע העבודות ,גם מערכת תכניות של יתר המלאכות ,המערכות והמתקנים באם ישנן כאלה ,שנמסרו לידיו ע"י המפקח .כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה. .7.1 התכניות המצורפות לחוזה זה הן תכניות מכרז בלבד .לפני הביצוע החלקים הרלוונטיים ימסרו לקבלן תכניות הביצוע ,אשר עשויות לכלול שינויים או השלמות ,לעומת תכניות המכרז מסיבות כלשהן .לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל כל פיצוי או שינוי במחירי היחידה השונים עקב עדכונים אלו. 30 .6 .7.0 מוצהר בזה כי התכניות הינן רכושו הבלעדי של המזמין והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד ,לא להכין מהם העתקים ,ולא להעבירם לידי כל אדם ו1או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד ,ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא וכל מטרה אחרת ,או למסור את תוכנן ו1או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות ו1או לפרויקט .המנהל ו1או המפקח ,ימציאו לקבלן מעת לעת תוך כדי ביצוע העבודות תכניות ו1או הוראות ו1או הנחיות לפרוט והסדרת ביצוע העבודות והוראות ותכניות אלה תחייבנה את הקבלן .אין במסירת התכניות ל קבלן בחלקים ובמהלך ביצוע העבודה משום עילה כלשהי לתביעה בגין שינוי לוח הזמנים או שינוי במחירים ו1או לתוספת תמורה .לא תהיה לקבלן כל טענה והוא מוותר בזה מראש על כל טענה ו1או תביעה כל שהיא בגין שינוי בלוח הזמנים ו1או בעלויות עקב אי אספקת תכניות בתחילת ביצוע העבודות ,אלא אם כן קבע המפקח במפורש כי טענתו או תביעתו מוצדקות. .7.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן להודיע למפקח עד ארבעה עשר ( )15יום לפני המועד בו דרושות לו התכניות לצורך ביצוע כל חלק מהעבודות העומד להיות מבוצע .במקרה של חילוקי דעות באשר למועד האחרון האפשרי לאספקת התכניות לקבלן (מבלי שיגרם עיכוב בלוח הזמנים) יכריע המפקח והכרעתו תהא סופית ומחייבת .כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן להעביר לידי המפקח מידי פעם בפעם לוח זמנים מפורט ומדויק לגבי שטחי ואזורי הביצוע הדחופים ורשימת התכניות הדרושות או השלמות התכנון הדרושות לכל אחד מחלקי העבודה המפורטים בלוח הזמנים .למען הסר ספק מובהר בזאת כי שכר החוזה כולל גם את עבודות תאום התכנון על ידי הקבלן כאמור. .7.7 מוצהר בזה כי כל התכניות היינן רכושו הבלעדי של המזמין והוא בעל זכויות היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד ,לא להכין מהם העתקים ,ולא להעבירן לידי כל אדם ו\או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות .הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התכניות לידיו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד ,ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא ולכל מטרה אחרת ,או למסור את תוכנן ו\או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות .הקבלן מוותר בזה באופן מפורש ומוחלט על זכות עכבון בקשר לתוכניות ו\או חלק מהן. .7.6 סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. פרשנות וסתירה בין מסמכים .6.1 הקבלן יבדוק את התוכניות ,המפרטים ,את המידות ומצב פני הקרקע ,איזון וסימון. .6.2 בכל מקרה של סתירה ,או אי התאמה ,או דו משמעות ,לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את החוזה ,ובהיעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה ,סדר העדיפות – לעניין הביצוע – הינו כדלקמן: .6.3 .6.2.1 תוכניות לביצוע; .6.2.2 מפרט מיוחד; .6.2.3 כתבי כמויות; .6.2.5 אופני מדידה מיוחדים; .6.2.1 מפרט כללי; .6.2.0 תנאי החוזה; .6.2.8תקנים ישראלים; כל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל ,עדיפה על פני ההוראה שבמסמך הבא אחריה. לעניין אופני המדידה והמחירים ייחשב סדר העדיפויות: .6.3.1 כתב הכמויות והמחירים; .6.3.2 מפרט מיוחד; .6.3.3 תכניות; .6.3.5 תנאי החוזה ; .6.3.1 מפרט כללי; 38 .6.5 .10 .6.3.0תקנות ותקנים; תיאור העבודות המופיע בכתב הכמויות יהווה השלמה לתיאורו האמור במפרט המיוחד. אופני המדידה והתשלום המצוינים בכתב הכמויות ובמפרט המיוחד עדיפים (במקרה של סתירה) על אופני המדידה והתשלום המצורפים למפרט הכללי. גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בו ,או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכיו של החוזה או כל חלק הימנו ,או שמסר המפקח לקבלן הודעה שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה -יפנה הקבלן בכתב למנהל תוך ארבעים ושמונה ()57 שעות ממועד בו התגלה לו הדבר והמנהל ייתן הוראות בכתב ,לרבות תכניות לפי הצורך ,בדבר הפירוש שיש לנהוג לפי ופירוש זה יחייב את הקבלן לכל דבר ועניין. .6.1 במקרה והקבלן לא יפעל בהתאם לסעיף 6.3לעיל ,וכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על פי טעות, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון הטעות .המנהל יכריע בכל פירוש הנוגע לאי התאמה או סתירה כאמור לעיל והחלטתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. .6.0 מבלי לגרוע מן האמור להלן ובהעדר הוראה אחרת משתמעת ,פרשנות החוזה תיעשה באופן המקיים בצורה המלאה ביותר את הכוונה המשתמעת מתוך המפרט ותנאי המכרז. ביצוע העבודות לשביעות רצון המזמין .10.1 הקבלן יבצע את העבודות על פי החוזה לשביעות רצונם המוחלטת של המזמין והמנהל ,וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המזמין ,המנהל והמפקח ,בין שמפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בו. .10.2 הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות נשוא חוזה זה ברמה ,באיכות ובטיב מעולים ומשובחים ביותר ולהשתמש לשם כך בכוח אדם ,חומרים ,כלים ,ציוד ,מכונות וכל אמצעי אחר ברמה, באיכות ובטיב מעולים ותוך הקפדה מלאה על הוראות כל דין .הקבלן מצהיר ומאשר בזאת ,שידוע לו כי רמתן ,איכותן וטיבן של העבודות על פי חוזה זה ,הינם עיקרו ,בסיסו ויסודו של חוזה זה וכי המזמין לא היה מתקשר עימו בחוזה זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל. .10.3 סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. פרק ב' – הכנה לביצוע ולוח זמנים .11בדיקות והכנות מוקדמות .11.1מיד עם קבלת צו התחלת העבודה נדרש הקבלן לקבל את נתוני המדידה מהמזמין. הקבלן יבדוק את תנאי הקרקע והטופוגרפיה לפי המצב הקיים ולרשום את הסטיות הקיימות, במידה וקיימות ,לפי תכניות הבצוע שתמסרנה לו. .11.2הקבלן יבקר ויבדוק את כל הגבהים והמפלסים של הקרקע. כל ערעור על גבהים ,מפלסים ,מידות וכדומה יוגש לא יאוחר מאשר שבוע ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה. טענות שתועלנה לאחר מכן תדחנה על הסף ויראו את התכניות האמורות כנכונות ומדוייקות והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות של עבודות לצורך התשלום. .11.3סימון ומדידות .11.3.1על הקבלן לפני תחילת העבודה לבקר ולבדוק ולאשר תכנית מדידה ,את הרשת ואת הגבהים המסומנים בתכנית. .11.3.2בכל מקרה של טעות או סתירה יודיע מיד למנהל הפרויקט .לא תתקבל שום תביעה בדיעבד מצד הקבלן על סמך טענותיו שלא הרגיש בסטיות הנ"ל. .11.3.3לא פנה לנציג המזמין ,או לא מלא את הוראותיו ,ישא בכל האחריות הכספית עבור כל ההוצאות האפשריות. .11.3.5מפת המדידה שתיעשה ע"י מודד מוסמך של הקבלן ומאושרת על ידי המפקח תשמש כבסיס לחישוב הכמויות וגם לסימון ואיזון או ביצוע כל עבודה מהעבודות המפורטות בחוזה. 37 .11.3.1מפת המדידה תכלול גם את הסימון המדויק של כל העצמים הקיימים בשטח שלא מיועדים לפירוק1הריסה כגון עמודי חשמל ,ברזי כיבוי וכו'. .11.3.0הקבלן יקבל נקודות קבע ראשיות שעל פיהן יצטרך למדוד ולסמן את גבולות החפירה. .11.3.8הקבלן יאבטח את כל נקודות הקבע .השמירה וההגנה על הבטחה זו תהיה בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן. .11.3.7הסימון ,התוויות והאיזון יעשו ע"י מודד מוסמך של הקבלן. .11.3.6במהלך העבודה יבצע הקבלן חידושי סימון ואיזון לפי הצורך. .11.3.10 המודד מטעם הקבלן ,מכשירים וצוות מדידה יעמדו לרשותו של נציג המזמין לצורך בדיקה או כל דבר אחר הנדרש על ידו .הקבלן חייב לקבל את אישור המזמין למודד המוסמך המוצע על ידו. .11.3.11 מפת האתר ,שתימסר למנהל הפרויקט לאחר השלמת הביצוע תעשה ע"י מודד מוסמך ועל חשבון הקבלן. .11.3.12 המפה תהיה בק.מ 1:100 .או קנ"מ אחר שיידרש הקבלן למדוד .הקבלן יבצע את התיקונים הנדרשים על בסיס המפה הנ"ל ועל בסיס דרישת המהנדס ,לאחר ביצוע התיקונים ע"י הקבלן ומדידתם תהיה מפה זו חלק ממסמכי החשבון הסופי. .11.5הקבלן מצהיר ומתחייב בהתחייבויות יסודיות ,כי: .11.5.1הוא ראה ,בחן ,בדק ומכיר היטב ובעיני מומחה את המקרקעין את סביבתם ואת מצבם הפיזי ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,את אופיים ,טיבם ותנאיהם הטופוגרפיים, את דרכי הגישה אליהם ,את דרישות ותנאי כל הרשויות המוסמכות בקשר עם כל הנ"ל והעבודות ,את העבודות ,את תנאי ביצוען ,את היתר הבניה הקיים למבנה ,את התוכניות והמפרטים וכל מידע נוסף ו1או אחר הרלוונטי להתקשרותו בחוזה זה ,והוא מאשר בזאת את דבר רצונו ונכונותו להתקשר במסגרת הוראות חוזה זה לאחר שכל אלה ברורים ונהירים לו היטב ומקובלים עליו במלואם "."As Is .11.5.2ידוע לו ומוסכם עליו ,כי היה וטרם הושלמה הכנת ,עריכת ועיבוד התוכניות או איזו מהן ו1או היה וטרם נתקבל היתר בניה מקובל עליו ,כי התוכניות וההיתר יחייבו אותו לכל דבר ועניין (ואף אם יינתנו בכמה שלבים ו1או במסגרת כמה מסמכים). .11.5.3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הוא בדק את כל העבודות לסוגיהן שנעשו עד כה בפועל בקשר לפרויקט ,ראויותן ,התוכניות והתאמתן וטיבם ונחה דעתו מכל הנ"ל. .11.5.5בהתבסס על כל בדיקותיו הנ"ל הינו (ויהא כזה גם עד להשלמת העבודות) בעל כל הידע, הכישורים ,האמצעים ,היכולות ,הניסיון ומשאבי כח האדם המקנים לו את מלוא היכולת לבצע את כל עבודות הקבלן ולהשלימן באורח מקצועי בהתאם לכל הוראות החוזה במדויק ובמועדן. .11.5.1הוא מוותר בזאת ,בהסתמך ,בין היתר ,על כל בדיקותיו הנ"ל ,על כל טענות פגם ו1או מום ו1או ברירה בקשר לעבודות ו1או לחוזה ונספחיו ו1או הוראה פלונית כלשהי מהוראותיו. .11.1הקבלן מצהיר כי הוא למד ,בירר וקיבל את כל המידע הדרוש לביצוע העבודות וכי הוא מודע לתנאי השטח ,לתנאי הגישה לאתר העבודות ,וכ י הוא נוטל בזה מראש את כל הסיכונים הנובעים ו1או הקשורים בכך ,זאת בתקופת הביצוע ועל פי לוח הזמנים כמפורט בחוזה זה .המזמין יהיה רשאי, אם ברצונו בכך ,להמציא לקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך הפרויקט .דו"חות אלה ישמשו לאינפורמציה בלבד אלא אם המזמין יודיע לקבלן אחרת בכתב ,ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות כנדרש בחוזה ו1או כנדרש לצורך ביצוע העבודות והמזמין יהיה משוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות הדוחות והסקרים שהומצאו לקבלן כאמור. .11.0נכון למועד פרסום המכרז ,קיימת בסמוך לאתר הפרויקט מרכזיית תאורה ומבנה חדר טרפו של חברת החשמל לישראל .המרכזייה ומבנה חדר הטרפו יפורקו ויועתקו למתחם סמוך לאתר הפרויקט ,טרם תחילת עבודות הקבלן על פי חוזה זה. .11.8הקבלן מתחייב להכין ולחלק לתושבי האזור הודעות מודפסות בהם יתוארו העבודות ומשמעותם. נוסח ההודעה ייקבע על ידי המזמין. 36 .11.7סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. .12רישיונות ואישורים ואחריות למבנים ולמתקנים .12.1בנוסף ומבלי לפגוע באמור בפרק ג' להלן ,לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרי שיונות והאישורים לביצוע העבודות לפי התכניות .הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל התשלומים הנדרשים לצורך קבלת הרישיונות ,להמציא את כל הערבויות הנדרשות ולשאת ,על חשבונו ,בכל ההוצאות הנדרשות לצורך קבלת הרישיונות. במונח "רשויות" ,בסעיף זה הכוונה ,בין היתר ,אך לא רק ,לעירייה ,משרדי ממשלה ,חברת חשמל, משרד התקשורת ,חברת "בזק" ,רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם ,מע"צ ,משטרה, מקורות ,רשויות הניקוז ,אתרי פינוי פסולות ועוד. .12.2בנוסף ,לפני תחילת ביצוע העבודות ,על הקבלן לפנות לחברת החשמל ,בזק ,שירותי הכבאות ,חברת הטלוויזיה בכבלים ,לעירייה ויתר הרשויות ,לשם קבלת מידע בדבר קווי טלפון ,חשמל ,טלוויזיה בכבלים ,כיבוי אש ,מים ,ניקוז או ביוב ,בשטח המגרשים ובסביבתם ,וכן תכניות הפיתוח שלהם, ולשם תאום מוקדם של העבודה עם הרשויות הנ"ל. .12.3ידוע לקבלן כי הוא מבצע עבודות בקרבה למבנים ולמתקנים קיימים .הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודות. .12.5הקבלן ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון :הרס ,זריקת אשפה ,פסולת בנין ,או כל דבר אחר וימנע מעימותים עם באי המקום והאחראים לו .כמו כן ימנע ממטרדי רעש ,בייחוד בשעות המנוחה ,זיהום אויר ,וכד' .כן יתחשב בשעות הפעילות במקום .במקרה של תקלה יחזיר הקבלן את המצב מיד לקדמותו. .12.1מבלי לפגוע באמור לעיל ,לפני תחילת ביצוע העבודות ,או כל חלק מהעבודות ,ליד מערכות והתקנים קיימים ,בין אם הם מסומנים בתוכניות ובין אם לא ,על הקבלן לוודא מיקום תשתיות תת קרקעיות, לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה של הגורם המתאים השייך לרשות1גוף שבתחומיה הוא פועל כמפורט להלן: .12.1.1 .12.1.2 .12.1.3 .12.1.5 תאגיד מי אביבים בע"מ על מנת לא לפגוע בקווי המים והביוב הקיימים ,על הקבלן להזמין לסיור באתר העבודות הרלוונטי ,נציג תאגיד מי אביבים בע"מ ,לקבל ממנו את סימון קווי המים ולתאם עמו את המשך ביצוע העבודות באזור קווי המים .מובהר בזאת כי עבודה כאמור תבוצע רק בנוכחות מפקח של מי אביבים. מחלקת תיעול הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי התיעול עם מחלקת התיעול והגורמים המוסמכים בעירייה ,וידאג לנוכחות פיקוח מטעמם בזמן ביצוע עבודות ליד קוים ומתקני תיעול קיימים. מחלקת המאור הקבלן יתאם סיור עם נציג מחלקת המאור בעירייה על מנת לקבלת סימון של כבלי מאור ולתאם את העבודות בקרבת הכבלים והעמודים .מובהר בזאת כי עבודת הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע רק בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור. קודם לתחילת ביצוע העבודות ידאג הקבלן לקבלת רישיון לביצוע העבודות ,בהסתמך על היתר בניה בתוקף ,ולאחר שקיבל האישורים הנדרשים מכל מחלקות העירייה הנכללות במסגרת התיאום ההנדסי הנדרש. .12.1.1 כל המחלקות האחרות של העירייה -בהתאם לצורך. .12.1.0 חברת החשמל הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת החשמל לביצוע עבודות ליד עמודי חשמל וקווי חשמל תת קרקעיים .מובהר בזאת כי העבודה באזור עמודי חשמל וקווי חשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת החשמל או באישורו. הקבלן מתחייב להעניק לחברת החשמל את כל הסיוע אשר יידרש על ידה לצורך ביצוע עבודות באתר העבודות .כמו כן לקבלן לא תהיה כל טענה ו1או תביעה במקרה בו יתבקש להפסיק את עבודתו באזור עמודי1קווי חשמל על מנת לאפשר את עבודות חברת החשמל או נציגיה לצורך ביצוע רשת חשמל תת קרקעית באתר העבודות. 50 .12.1.8 .12.1.7 .12.1.6 חברת בזק הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת בזק לביצוע עבודות ליד עמודי טלפון וקווי תקשורת תת קרקעיים .מובהר בזאת כי עבודה באזור עמודי טלפון וקווי תקשורת באתר העבודות תבוצע רק בנוכחות מפקח מטעם חברת בזק. הקבלן מתחייב להעניק לחברת בזק את כל הסיוע אשר יידרש על ידה לצורך ביצוע עבודות באתר העבודות ולא תהיינה לו כל טענה ו1או תביעה עקב כניסת חברת בזק לצורך ביצוע עבודות כאמור ו1או במקרה בו יתבקש להפסיק את עבודתו באזור עמודי הטלפון ו1או קווי התקשורת על מנת לאפשר את עבודות חברת בזק או נציגיה. משטרה לאחר קבלת רישיון ממחלקת תיאום הנדסי בעירייה ,וקבלת רישיון החפירה ,יפנה הקבלן למשטרת התנועה לקבלת אישורה לעבודה בשטחי כבישים ולכל עבודה המצריכה הסדרי תנועה חדשים. הקבלן יעסיק שוטרים בשכר או מאבטחים על חשבונו בהתאם לדרישות המשטרה. מבלי לפגוע באמור לעיל ,הקבלן מתחייב למלא אחר כל דרישות משטרת התנועה. מובהר בזאת כי רשימת הגופים המופיעה בסעיף 12.5לעיל הינה חלקית ועל הקבלן לפנות לכל הרשויות ו1או הגורמים הנוספים לצורך תיאום ביצוע העבודות עמם .כמו כן, על הקבלן לוודא כי אין במגרש כבלים או צנרת כגון :כבלי חשמל ,צינורות מים ,ביוב, בזק וכד' ,ובמידה ואכן קיימים -באחריותו להעתיקם בתאום ובאישור עם כל הרשויות המתאימות .הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם במקרה שייגרם להם נזק על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ,ולשאת בכל ההוצאות ,הן הישירות והן העקיפות ,שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. .12.1.10למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי התיאום עם הרשויות השונות ,קבלת הרישיונות הדרושים ,לרבות ההמתנה למשגיחי1מפקחי הרשויות ,כלולים בלוח הזמנים ולא יהוו עילה להארכת תקופת הביצוע. .12.1.11סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. .13 אמצעי זהירות מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 18להלן: .13.1הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה ,לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה ,הנחת קווי צינורות ,הובלת חומרים ,הפעלת ציוד כבד וכו' .הקבלן יקיים תוכנית לניהול בטיחות כנדרש על פי דיני ותקני הבטיחות בעבודה ,לרבות הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) ,התשע׳׳ג ,2013-ויפעל על פיה. .13.2הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת נזק לגוף או לרכוש באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים ,התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו .הקבלן יקפיד הקפדה יתרה על גידור אתר העבודות על מנת למנוע כניסת גורמים זרים לאתר העבודות ,במהלך כל שעות היממה. .13.3הקבלן יתקין פיגומים ,מעקות ,גדרות זמניות ,אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות ,ערמות עפר ,פיגומים ,ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. .13.5מבלי לפגוע בסעיף 13.3לעיל ,הקבלן יספק וירכיב פיגומים טפסנות ,מערכות תימוך ודיפון להגנת החפירות ומבנים סמוכים ,דרכי עזר ,מעברים רגילים ועיליים ,סולמות ומתקנים ארעיים תקניים אחרים ,הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות במסגרת העומסים אשר להם נועדו. על הקבלן להרכיבם ,להחזיקם ,לחדשם ,לתקנם ,או להחליפם ,תוך התחשבות בדרישות הבטיחות בעבודה ושמירה על הוראות הכלולות בחוקים ,תקנים ,צווים או תקנות בני תוקף. הקבלן יבצע את הנ"ל בהתאם לתכניות המבוססות על חישובים סטטיים של מהנדס מטעמו. הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם ,ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כל שהן - יתקן את הנזקים הן הישירים והן עקיפים לרבות למבנים הקיימים. 51 .13.1הסדרי תנועה זמניים .13.1.1 הקבלן מתחייב להכין ,להגיש ולטפל על חשבונו בכל הנדרש כדי לקבל את אישור הרשויות ומשטרת ישראל לביצוע העבודה ,בהתאם לתכניות חלקי ביצוע והסדרי תנועה זמניים ,ככל שיידרש ,על מנת לאפשר כניסה ויציאת כלי רכב הנדסיים לשטח הפרוייקט, ולתאם את תנאי ומועדי ביצוע ההתחברויות לכבישים הקיימים. .13.1.2 למרות האמור לעיל ,ומבלי לפגוע במפורט ,מצורפת תכנית עקרונית בעבור הסדרי התנועה הזמניים ,אשר תואמה מול משטרת ישראל אולם לא אושרה הן מול הרשות והן מול המשטרה בצורה פורמאלית והנדרשת על פי דין. .13.1.3 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הקבלן נושא באחריות לתכנון הסדרי התנועה באתר העבודות ,ועליו להבטיח כי בכל חלק של ביצוע העבודות תתאפשר תנועה ממונעת ותנועה רגלית בכל אתר העבודות .בתוך שבעה ( )8ימים ממועד חתימת חוזה זה ,הקבלן יכין ,בעצמו ועל חשבונו ,תכנית הסדרי תנועה באתר העבודות ,ויגישה לאישור המפקח. לאחר אישור המפקח ,תצורף תכנית הסדרי התנועה כנספח ט"ו לחוזה זה .מבלי לפגוע באמור ,על הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים על פי דין לשינוי הסדרי התנועה מהרשויות השונות ,לרבות משרד התחבורה ,המשטרה ,העירייה וכד'. .13.1.5 הקבלן מתחייב לדאוג לבטיחות התנועה באמצעות התקנת שלטים ,דגלים ,פנסים, הצבת עובדים וכד' ,בהתאם לצורך ,לרבות בניית מעקפים לצורך הטיית התנועה. .13.1.1 על הקב לן להציב בכל זמן ביצוע העבודות מכווני תנועה במספר שיידרש על ידי הרשויות והמפקח ,כולל שילוט אזהרה תקני לתקופת היום והלילה. .13.1.0 מובהר בזאת כי אין בביצוע הסדרי התנועה ,ונקיטת כל האמצעים הדרושים לכך ,עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע העבודות על ידי הקבלן. .13.1.8 למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות באישור ובביצוע הסדרי התנועה באתר העבודות ,חלות על הקבלן ויבוצעו על חשבונו. .13.0שילוט ותמרור זמניים .13.0.1 לצורך הבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי אורח שבתחום ובסמוך לאתר העבודות ,הקבלן מתחייב להציב שילוט ,סימון ,תמרור ואביזרי תנועה מתאימים ,כולל היותם מחומר המחזיר אור ,במצב תחזוקה טוב ,לאורך כל תקופת ביצוע העבודות. .13.0.2 מיקום ,מספר וסוג השלטים ,התמרורים ואביזרי התנועה באתר העבודות ,יבוצעו בהתאם ובכפיפות להוראות כל דין ,הוראות רישיון משטרת ישראל ועירייה ,ובהתאם לסכימת תמרור כמפורט במדריך להצבת תמרורים באתרי עבודה בשטח עירוני בהוצאת משרד התחבורה ,במהדורה העדכנית ביותר ,כפי שתאושר על ידי המפקח .מובהר בזאת כי הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות לפני אישור סכימת התמרור כאמור. .13.0.3 המפקח ראשי לדרוש העסקת מפקח מיוחד לאביזרי הבטיחות וכן להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה בו לדעת המפקח ,העבודות מבוצעות בתנאים בטיחותיים לא נאותים או לא מתאימים כאמור לעיל. .13.0.5 למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות באישור ובביצוע השילוט והתמרור הזמניים כאמור לעיל ,חלות על הקבלן ויבוצעו על חשבונו. .13.8מדי יום ,עם סיום העבודה בכל חלק של האתר ,חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות ,ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. .13.7מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ,כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר ,או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה ,תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין נושא זה. .13.6סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. .15 שילוט .15.1חמישה עשר יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת העבודה הראשוני יספק ויציב הקבלן ,על חשבונו, באתר העבודה ,במיקומים כפי שיורה המפקח ,שני שלטים כדלהלן (להלן" :השלטים"): 52 .15.1.1 שני שלטים מודולרים על גבי מתקן שילוט מרכזי בכניסה לאתר העבודה במידות 3.0מ' 5.0 xמ' ,כל אחד. .15.1.2 שלט על גבי או בסמוך למשרדי הקבלן באתר (באזור ההתארגנות שלו). .15.2השלטים יהיו מחומרים ,במידות ובצורת עיצוב גרפי לפי הנחיות שיתן המפקח לקבלן. .15.3השלטים יכללו: .15.3.1 שם וסמל העירייה ושם וסמל אחוזות החוף. .15.3.2 שמות וסמלים של גורמים נוספים השותפים לפרוייקט ,בהתאם להוראות המזמין. .15.3.3 שם הקבלן ,כתובתו ומספר טלפון. .15.3.5 שם העבודה המתבצעת והדמיה של העבודה (שתסופק לקבלן על ידי המזמין). .15.3.1 שמות ,כתובות ומספרי טלפון של המתכננים ,המתאם והמפקח. .15.3.0 שם ומספר טלפון של מנהל העבודה מטעם הקבלן. .15.5על הקבלן להעביר לאישור המפקח את נוסח השלטים ,טרם הצבתם. .15.1הקבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת השלטים וישא על חשבונו בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות מוסמכות. .15.0במהלך תקופת העבודה ידאג הקבלן לשלמותם ולנקיונם של השלטים ,לחידושם או להחלפתם אם ניזוקו ,ובתום העבודה ידאג לפירוקם ולסילוקם מהאתר או ישאירם באתר ,הכל לפי הנחיות והוראות המתאם. .15.8הקבלן ,קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלטים האמורים לעיל .שילוט נוסף יוסר מיד וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על הקבלן. .15.7הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. .11 לוח זמנים לביצוע העבודות .11.1הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה (להלן" :מועד תחילת ביצוע העבודות") ,להתקדם בו ולהשלימו באופן שוטף ורצוף ובכל מקרה באופן בו העבודות יסתיימו בתוך /0חודשים קלנדריים (שנים עשר חודשים) ממועד תחילת העבודות( ,להלן" :מועד סיום ביצוע העבודות") ,וזאת בהתאם לאבני דרך הקבועים בנספח ד' המצ"ב ,ולוח הזמנים המפורט שיוכן ע"י הקבלן כאמור בסעיף 15.11.1להלן ,ולשביעות רצון המזמין והמנהל. .11.2מובהר כי ,אבני הדרך ולוח הזמנים שבנספח ד' ,מצורפים כהנחייה בלבד ,וכי לוח הזמנים המחייב הוא זה שיוכן על ידי הקבלן ויאושר על ידי המנהל ,כאמור בסעיף ,15.11.1ולשביעות רצון המנהל והמזמין. .11.3ככל והקבלן יידרש לביצוע עבודות במשמרות ו1או עבודות לילה ,על הקבלן האחריות לקבלת מלוא ההיתרים הדרושים לשם ביצוע עבודות כאמור ,כדי לעמוד בלוחות הזמנים .הקבלן מצהיר בזאת במפורש ,כי במסגרת שכר החוזה שהוצע על ידו במכרז ,נלקחה על ידו בחשבון העובדה ,כי תקופת חוזה זה הינה כמפורט בסעיף 11זה ,וכן כי לאור מיקום ביצוע העבודות ,ישנו סיכוי סביר כי יידרש לבצע חלק ניכר מהעבודות בשעות הלילה ,בכפוף לקבלת היתר לעבודות לילה ,וכי יהיה מנוע מלטעון כל טענה שהיא מכל סיבה שהיא בנוגע לכך ,לרבות בגין הפסד רווח. .11.5הקבלן ינקוט בכל האמצעים ,כולל עבודה במשמרות נוספות ותגבור עובדים וציוד ,לפי הוראות המפקח וללא תמורה נוספת לשכר החוזה ,כדי לעמוד בלוח הזמנים .הקבלן ימנע מפיגור ו1או עיכוב במסירת העבודה ,מכל סיבה שהיא. .11.1הקבלן יפעל תמיד ,לכל אורך תקופת ביצוע העבודה ,על פי המפורט בלוח הזמנים המעודכן האחרון, אשר קיבל את אישורו של המנהל ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים ,בכל אחד מחלקי ביצוע העבודה, יציין הקבלן במפורט מה היו ו\או יהיו הצעדים בהם נקט ו\או ינקוט ,כדי להתגבר על הפיגור ולא לסטות ממועד סיום העבודה. .11.0הקבלן מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לעמידה בלוח הזמנים. 53 .11.8הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנה ,לרבות עבודתו שלו יובאו בחשבון בלוח הזמנים וכן כי רצף העבודה יהיה הגיוני ויביא בחשבון תוכנית עבודה מתואמת. .11.7מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה או מיתר הוראות ההזמנה ומסמכיה ,במידה ובכל זמן שהוא יהיו המזמין והמפקח בדעה ,שקצב ביצוע העבודות איטי מדי מכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות, חלקן או כולן או איזה שלב שלהן ,במועד המיועד לכך על פי לוח הזמנים ו1או את עמידת הקבלן בלוח הזמנים ,כמפורט בהסכם זה ,כי אז תחולנה ,בין ההיתר ,ההוראות הבאות: .11.7.1 המזמין והמפקח רשאים להורות לקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתיקון המצב ,בין תוך פירוט של האמצעים הנדרשים ,לרבות הוספת ציוד ,העסקת כוח אדם נוסף וכיו"ב ,ובין ללא פירוט .מיד עם קבלת הוראת המזמין והמפקח ינקוט הקבלן ,על חשבונו ,בכל האמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועד ואת עמידתו בלוח הזמנים ,כאמור לעיל ,ויפרט למזמין ולמפקח בכתב את כל האמצעים בהם נקט ואת קצב התקדמותו. .11.7.2 היה המזמין ו1או המפקח בדעה ,שאין די באמצעים בהם נקט הקבלן ,כאמור בסעיף 15.8.1 לעיל ,בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועד המיועד לכך על פי לוח הזמנים, רשאי המזמין ו1או המפקח להורות לקבלן על אמצעים נוספים בהם על הקבלן לנקוט, לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תוספת כוח אדם ו1או תוספת אמצעים. הקבלן מתחייב לנקוט ,מיד עם קבלת הוראת המזמין ו1או המפקח ועל חשבונו ,בכל האמצעים המתחייבים והנדרשים ,לרבות באמצעים המפורטים בהוראת הנ"ל ,כאמור לעיל ,בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועד המיועד לכך על פי לוח הזמנים, לרבות העסקת עובדים בשעות נוספות ו1או במשמרות ו1או בשעות עבודה בלתי מקובלות ו1או תוספת אמצעים ,וכן לדאוג לקבלתם של כל האישורים שיידרשו בשל הנקיטה באמצעים אלה ,ככל שיידרשו ,על-פי כל דין. .11.7.3 לא מילא הקבלן אחר התחייבותו ,כאמור בסעיפים 15.8.1ו 15.8.2-לעיל ,רשאי המזמין, אך לא חייב ,לבצע את העבודות ,כולן או מקצתן ,באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן ,והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך .המזמין יהא רשאי לגבות או לנכות או לקזז את ההוצאות האמורות ,בתוספת תקורה של ,11%שתחשב כהוצאות ניהול משרד וכלליות ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות מימוש הערבות. לצורך סעיף 15.8.3זה תהא למזמין זכות מלאה להשתמש בכל הציוד ,המתקנים והחומרים הנמצאים באתר הבניה ,ואשר לצורך השלמת העבודות יועברו לרשות המזמין .הקבלן מצהיר בזאת ,כי לא ימנע מהמזמין את השימוש בכל האמצעים הנמצאים באתר הבניה, לרבות ציוד וחומרים ,כלי עבודה ,מכונות או מתקנים אחרים כלשהם של הקבלן ולא יפריע לעבודתו של כל קבלן אחר ,אשר ישלים את ביצוע העבודות. .11.6מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 15.8לעיל ,במידה ויהיה צורך ,לדעת המזמין והמפקח ,בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,מעבר לקבוע בלוח הזמנים ,יפנה המזמין ו1או המפקח בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודות המבוקשות, ולמלא אחר כל הוראות המזמין ו1או המפקח לצורך זה ,לרבות בכל הנוגע לקצב העבודה ,ימי העבודה ,אופן העבודה ושיטות העבודה ,וכל זאת בתוספת תשלום כפי שיסוכם בין הצדדים .הורה המזמין לקבלן להחיש את קצב ביצוע העבודות ,כאמור לעיל ,ולא מילא הקבלן אחר הוראת המזמין, תחולנה הוראות סעיף 15.8.3לעיל ,בשינויים המחויבים. .11.10כל ההוצאות להכנת לוח הזמנים המפורט בתוכנה שתקבע ע"י המפקח ,הרצתו במחשב ועדכונו כלעיל, לרבות קבלת נתוני הנתיב הקריטי ,לוח הגנט וכל דו"ח דרוש אחר ,בכל משך תקופת ביצוע העבודות, עד לסיומה ולמסירת העבודות למזמין ,יחולו על הקבלן ויחושבו ככלולים במחירי היחידה שבחוזה. 55 .11.11לוח זמנים מפורט .11.11.1תוך ארבעה עשר ( )15יום ממועד חתימת חוזה זה ,ימציא הקבלן למנהל לאישור ,לוח זמנים מפורט ערוך לפי שיטת הנתיב הקריטי בתוכנת .MSPROJECTלוח הזמנים יבוצע בהתבסס על הנתונים ,תקופת הביצוע וחלקי הביצוע המפורטים באבני הדרך המצ"ב כנספח ד' לחוזה זה (להלן" :לוח הזמנים") ,ויבוצע עד לפרט שיידרש על ידי המזמין ולפי שיקול דעתו הסופי והבלעדי ויכלול את הזמנים לביצוע חלקי הפעולות לביצוע העבודות ,כולל מועדי התחלת כל אחד מחלקי העבודות והשלמת חלקי העבודות שהקבלן מתחייב לעמוד בהן ,כמפורט בתוכניות ובחוזה זה ,וכן יכלול מועדי השלמת העבודות בשטחי הפיתוח והשטחים הציבוריים בפרויקט .מבלי למעט מהאמור ,לוח הזמנים המפורט יכלול התייחסות לשלבי המסירה ,קבלת טופס ,5 אישורי מעבדות וכל שנדרש לאכלוסו המלא של המבנה. .11.11.2לאחר אישור לוח הזמנים על ידי המנהל כמפורט בסעיף 15.16יצורף לוח הזמנים כנספח ד' 1לחוזה זה. .11.11.3לוח הזמנים יציג את הרצף והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות לביצוע הפרויקט .בעת הכנת לוח הזמנים ,תחולק העבודה למקטעי פעילויות סבירים באורכם .לוח הזמנים יציג לא רק את הפעילויות הקשורות בעבודת הביצוע עבור כל קטגוריה של הפרויקט ,אלא גם את כל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות, כגון לוחות זמנים לאספקת ציוד ,רכישת חומרים אישור דוגמאות וכיו"ב. .11.11.5התוכנית תציג את תקופת הפעילות (כלומר ,האומדן הטוב ביותר ,בהתחשב בהיקף הפעילות והמשאבים שתוכננו עבור הפעילות) עבור כל פעילות המופיעה בתוכנית. הימנעות מהכללת מרכיב עבודה כלשהו הנדרש לצורך ביצוע חוזה זה לא תפטור את הקבלן מהשלמת כל העבודה שנדרשה בתחום תאריך השלמה שנקבע ,על אף אישורו של מנהל הפרויקט את לוח הזמנים. .11.11.1שבתות ,חגים ,ערבי שבתות וערבי חגים וכן ימי שבתון ומועדים אחרים העשויים לגרום לעיכובים בעבודות ,יילקחו בחשבון בהכנת לוח הזמנים ע"י הקבלן .תנאי מזג אויר אופייניים לעונה באתר הפרויקט יילקחו בחשבון בעת הכנת לוח הזמנים של כל עבודה המושפעת על ידי מזג אויר .נתונים אלה ייכללו בלוח הזמנים של הפרויקט המציג את השלמת כל העבודות במועד שנקבע בחוזה. .11.12לוח הזמנים שיוכן ע"י הקבלן ייבדק על ידי המנהל ,ואם יימצא מתאים ,יאושר .עותק מאושר יוחזר אל הקבלן .לוח הזמנים ממוחשב ,כפי שאושר על ידי המנהל ,יהווה את תוכנית העבודה של הפרויקט ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה ומהתחייבויותיו של הקבלן .לוח הזמנים המאושר לא ישונה עד סוף הפרויקט ,ויקרא "לו"ז בסיסי"."Master plan" , .11.13עם אישור לוח הזמנים של הפרויקט ,עותק רגיל (נייר) ועותק אלקטרוני (דיסק) של לוח הזמנים ובסיסי הנתונים של המחשב יסופקו למנהל. .11.15דיווח על התקדמות ובקשות של הקבלן לשינויים בלוח הזמנים: .11.15.1פעם בכל חודש יעדכן הקבלן את לוח הזמנים ויכלול בו את העדכונים הבאים: .11.15.1.1 התקדמות בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן פעילויות שכבר מבוצעות. .11.15.1.2 הפעילויות שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווח. .11.15.1.3 אומדן הזמן שנותר באשר לתאריך שנדרש להשלמת כל פעילות שהוזכרה אולם עדיין לא הושלמה. .11.15.1.5 פלט גנט תכנון מול ביצוע ,המציג את הביצוע בפועל מול לוח הזמנים הבסיסי המאושר . 51 .11.15.2מובהר בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור המנהל לכך. הקבלן אינו מוסמך להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי שיתקבל לכך אישור המנהל מראש ובכתב. .11.15.3בנוסף לנאמר לעיל ,הקבלן יגיש למנהל דו"ח תמלילי פעם בכל חודש עם לוח הזמנים המעודכן ,בצורה שיוסכם עליה בין הקבלן והמנהל .הדו"ח יכלול תיאור התקדמות במהלך החודש האחרון ,כולל פעילויות שהושלמו או שעדיין במהלך ביצוע ,פעילויות שצפויות להתחיל במהלך החודש הבא ,תיאור של תחומים בעייתיים בהווה וגורמי עיכוב צפויים והערכת השלכתם על הביצוע של פעילויות אחרות ועל מועדי ההשלמה, והסבר לפתרון אשר בוצע או הוצע. .11.15.5הקבלן רשאי ליזום תיקונים ברצף הלוגי ובתוכנית לוח הזמנים במקרה של שינוי בתוכנית הפרויקט שלו .היה והקבלן יבקש לבצע שינויים משמעותיים בלוח הזמנים המאושר של הפרויקט ,כדי שישקפו שינויים בשיטות התפעול ולוח הזמנים שלו ,הוא יודיע למנהל בכתב ,ויציין את הסיבות לשינויים המוצעים .והיה והמנהל יראה שינויים אלה כבעלי חשיבות עיקרית הוא ידרוש מהקבלן לתקן ולהגיש לאישור ,את השלכות הצעת הקבלן על הפרויקט כולו .תיקון ייחשב כעיקרי אם אומדן הזמן הנדרש או שנדרש בפועל לפעילות ,או הלוגיקה או רצף הפעילויות שונה מהתוכנית המקורית במידה כזאת שקיים ספק סביר באשר להשפעה על הנתיב הקריטי ומכאן על מועדי ההשלמה המצוינים בחוזה. .11.15.1תיקונים בפעילויות ,בעלי זמן ציפה מתאים ,ייחשבו כתיקונים מזעריים ,אולם הצטברות תיקונים מזעריים עשויה להיחשב כעיקרית כאשר ההשפעה המצטברת עלולה להשפיע על מועדי ההשלמה של החוזה .היה ונשקל תיקון ברצף הלוגי של לוח הזמנים ,הקבלן ידווח למנהל בכתב ויתאר את התיקון ובצרוף העילות לתיקון. המנהל בתיאום עם המזמין מוסמך באופן בלעדי לאשר או לא לאשר את בקשת הקבלן לשינוי בלוח הזמנים. .11.11זמן ציפה הוא משך הזמן בין תאריך ההתחלה המוקדם ותאריך ההתחלה המאוחר ,או תאריך הסיום המוקדם ותאריך הסיום המאוחר של כל פעילות שהיא בלוח הזמנים של הפרויקט .זמן ציפה כולל מוגדר כמידת האיחור של פעילות נתונה ,או סיד רת פעילויות ,לפני שהדבר ישפיע על תאריך ההשלמה של הפרויקט .זמן הציפה אינו זמן לשימוש בלעדי של המזמין או הקבלן ,אלא יש להשתמש בו למען האינטרס של השלמת הפרויקט בזמן .הארכות זמן לביצוע הנדרשות על פי התנאים הכלליים ביחס להתאמות זמן צודקות יוענקו ע"פ בקשה בכתב המנתחת את לו"ז והנתיב הקריטי רק במידה אשר בה התאמות הזמן הצודקות עולות על זמן הציפה הכולל בפעילות או סידרת הפעילויות המושפעת בעת שהוצאה הוראת ביצוע לשינוי. .11.10לאחר אישור לוח הזמנים על ידי המנהל ,יחתמו עליו המזמין והקבלן וממועד זה יהווה לוח הזמנים חלק בלתי נפרד מהחוזה. .11.18למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמנים כאמור לעיל ,אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע את העבודות במלואן ובמועדן בהתאם ללוח הזמנים הכללי. .11.17לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מדי חודש על התקדמות העבודות .מוצהר ומוסכם בזאת כי הדו"ח והעדכונים האמורים לא יתפרשו בשום מקרה כמשנים ו1או מאריכים את התקופה הנקובה לביצוע העבודות ו1או את המועדים הקבועים לביצוע חלקים כלשהם של העבודות ו1או כמשנים את לוח הזמנים ו1או כפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע את העבודות על פיהן. .11.16כל עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים ,לא יאושר לתשלום חשבון ביניים כלשהו אשר יוגש על ידי הקבלן למזמין .כמו כן לא ישולם לקבלן על ידי המזמין חשבון ביניים בגין חודש מסוים בטרם הגיש הקבלן למנהל את דו"ח ההתקדמות ועדכון לוח זמנים כאמור לעיל. .11.20לא המציא הקבלן לוח זמנים מפורט תוך התקופה הנקובה בסעיף 15.11.1לעיל ,יקבע לוח הזמנים המפורט בידי המנהל ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן .כל ההוצאות שייגרמו למנהל בתכנון לוח הזמנים המפורט בתוספת ,11%יחולו על הקבלן .ההוצאות בתוספת 11%ינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט ערבויות .שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית. 50 .11.21המזמין ו1או המנהל יהיו רשאים על פי שיקול דעתם המוחלט לבצע שינוים בלוח הזמנים ובעיתוי ביצוע כל חלק מהעבודות וסדר העדיפות ביניהן וזאת בתיאום עם הקבלן ,והקבלן יפעל על פי לוח הזמנים המתוקן. .11.22ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת העבודות או חלקן בתקופת הביצוע גם עמידה בשלבי הביניים הנקובים בלוח הזמנים הכללי. .11.23הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו1או תביעה ו1או דרישה שתוגש נגד המזמין ו1או נגד המנהל ו1או נגד המפקח ו1או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלנים האחרים ,לרבות קבלני המשנה ו1או הגורמים האחרים ,אשר יבצעו פעולות בפרויקט ו1או למי מהם ,בגין נזקים שי גרמו להם כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים הכללי ו1או מביצוע העבודות שלא על פי הוראות החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן ו1או מזכויות המזמין על פי הוראות החוזה ו1או על פי כל דין. .11.25עיכוב בביצוע העבודות ו1או בגמר ביצוען עקב נסיבות של כח עליון אשר לקבלן לא היתה שליטה עליהן והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמנען ,לא יחשבו להפרת חוזה זה בידי הקבלן ,ובתנאי שהקבלן נתן למנהל הודעה על כך תוך 8ימים מהיווצרותן של נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כח עליון. לצרכי חוזה זה "כח עליון" פירושו :מלחמה ,פעולות איבה ,פלישת אויב ,פעולות מדינה אויבת או קרבות וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי מדינת ישראל ככח עליון או אשר לדעת המנהל לקבלן לא היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה ובלבד שתנאי מזג האוויר לרבות ימי גשם ,שלג ,רוח ו1או שירות מילואים ו1או מחסור בחומרים ו1או בכלים ו1או בציוד ,שביתות ו1או השבתות וכיוצ"ב ו1או המצב הנוכחי במשק של העדר ו1או קשיים בהשגת עובדים לעבודות בניה מיהודה שומרון וחבל עזה ו1או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה ו1או מהומות בישראל ולרבות החרפת המצב האמור ,לא יהוו ולא יחשבו כח עליון ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת הביצוע. .11.21נגרם עיכוב בביצוע העבודות מסיבת כח עליון כהגדרתו לעיל ,רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד הקבוע להשלמת העבודות והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים בכפוף לתנאים כדלקמן: .11.21.1הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כח עליון לאחר 30יום מתום התנאים שהיוו את הכח העליון. .11.21.2הקבלן יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל ,לרבות יומן העבודה ,שאמנם קרו התנאים המהווים כח עליון. .11.21.3כל בקשה של הקבלן כאמור לעיל ,תהא בכתב ותוגש למזמין ולמנהל. .11.20הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבאתר יימצאו בתקופת ביצוע העבודות גורמים אחרים המשתתפים בהקמת הפרויקט והוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבון בקביעת לוח הזמנים ולא יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע העבודות על ידו. .11.28עוד מצהיר הקבלן כי ידוע לו כי ,ביצוע הפרויקט ,לרבות הוצאת צו התחלת עבודה ,מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין ,אם נדרשים ,מכל גוף ו1או רשות מוסמכת לצורך ביצוע הפרויקט .הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו1או שיפוי ו1או שכר כלשהו ,וכן לא יהיה זכאי לכל שינוי מלוח הזמנים המאושר לביצוע העבודות ,ככל והוצאת צו התחלת עבודה תתעכב מהטעמים האמורים. .11.27אם בכל זמן שהוא ,ה מנהל ו1או המפקח יהיה בדעה כי קצב ביצוע העבודות איטי מידי בכדי להבטיח את השלמת העבודות ו1או כל חלק מהם בזמן הקבוע ,או תוך הארכה שניתנה להשלמתן ,לרבות עבודות של קבלנים אחרים יודיעו המנהל ו1או המפקח לקבלן בכתב ,והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן ,או תוך הארכה שנקבעה להשלמה ויודיע עליהם למנהל ולמפקח בכתב. .11.26היו המנהל ו1או המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור אינם מספיקים כדי להבטיח את השלמת העבודות ו1או כל חלק מהן בזמן הקבוע על פי לוח הזמנים או תוך הארכה שניתנה להשלמתן יורו המנהל ו1או המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתם יש לנקוט והקבלן מתחייב לנקוט מידבאמצעים האמורים. 58 .11.30לא מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור ,רשאי המזמין מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו1או על פי כל דין ,לסלק הקבלן מן האתר ולבצע את העבודות כולן או מקצתן ,באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת על חשבון הקבלן ,והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך .המזמין יהיה רשאי לגבות מהקבלן בכל דרך שהיא את ההוצאות האמורות בתוספת 11%לכיסוי הוצאותיו הכלליות, ולנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא .כן יהא רשאי המזמין לממש את ערבות הביצוע על מנת לגבות את ההוצאות האמורות. בביצוע העבודות האמורות יהיה המזמין אף זכאי להשתמש בכל הציוד ,המתקנים והחומרים הנמצאים באתר העבודות .הקבלן מתחייב שלא להפריע ו1או למנוע מהמזמין באמצעות צו שיפוטי או בכל דרך אחרת לסלקו מהאתר ,לבצע את העבודות על ידי אחר ולהשתמש בציוד ,במתקנים ובחומרים כאמור. .11.31סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. .10 סימון .10.1 הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודות ,באמצעות מודד מוסמך שמטעם הקבלן ולנכונותם של הגבהים והממדים של העבודות וכל חלק מהן בהתחשב עם נקודות הקבע עליהן חייבים לבסס את הסימון .הוצאות הסימון ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. .10.2 הקבלן יהיה אחראי לשגיאות ו1או אי דיוקים בסימון מן הסימונים שהוא חייב לבצע ,ויהא חייב לתקנים ו1או לתקן על חשבונו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו1או נבנו תוך אי דיון ו1או סטיה ו1או שגיאה כאמור ,וזאת בהתאם לקביעותיו של המפקח .קביעותיו של המפקח בנושא זה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. .10.3 נמסרו לקבלן נקודות קבע מסוימות ,חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה הן בתוך אתר העבודות והן מחוצה לו .סולקו ,נפגעו ,טושטשו או שונו נקודות הקבע ,על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא. .10.5 בגמר יציקת או התקנת כל מפלס או חלק של העבודה ,תבוצע בדיקת מיקום פינות הבניין על ידי "מודד מוסמך" .הקבלן יהיה רשאי להמשיך בביצוע העבודה לאחר אישור המפקח ,ביומן העבודה, של תוצאות המדידה. .10.1 המזמין יהא רשאי למנות על חשבונו "מודד מוסמך" מטעמו שיפקח על הסימון והמדידות הנערכים על ידי הקבלן. .10.0 למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין בהעסקת המודד בידי המזמין כאמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן על פי החוזה בנוגע לסימון ולמדידות. .10.8 סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. פרק ג' -השגחה ,שמירה והוראות .18 השגחה מטעם הקבלן .18.1 הקבלן מתחייב להעסיק לאורך תקופת הביצוע צוות ניהול מקצועי הנדסי (להלן" :הצוות") בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע פרויקטים דומים בהיקפם ובמהותם לעבודה נשוא חוזה זה. .18.2 הצוות ינהל ,יתאם ,יבצע ויבקר מטעמו של הקבלן את כל עבודות הביצוע החלות על הקבלן, במהלך שלבי האישורים ,הביצוע ,התפעול ,הבדק והאחזקה. .18.3 הקבלן מתחייב כי הצוות ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה. .18.5 הצוות יכלול ,כדרישת מינימום ,את בעלי התפקידים המפורטים להלן: 57 .18.5.1מהנדס אחראי על הביצוע – מהנדס ביצוע ותיק ומנוסה מטעם הקבלן המועסק במשרה מלאה .מהנדס הביצוע יהיה מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ,עם ותק מקצועי של עשר ( )10שנים לפחות ,אשר מתוכן בחמש ( )1השנים הקודמות להגשת ההצעה למכרז ,היה אחראי בעצמו לפחות לשני ( )2פרוייקטים העומדים בדרישות תנאי הסף למכרז. המהנדס האחראי מטעם הקבלן ימצא באתר ביצוע העבודות בכל השעות בהן מתבצעות עבודות לרבות בשעות שמעבר לשעות העבודה המקובלות או בהתאם להוראות המזמין. לפני תחילת העבודה יהא על הקבלן להעביר למפקח את שמו של המהנדס אשר יחתום על המהנדס האחראי לביצוע ואחראי על הביקורת כנדרש ע"י הרשויות ועל פי הצהרת הוראת המזמין .ח תימה זו על טפסי מח' הרישוי תעשה מיד עם הוצאת צו העבודה לקבלן וכתנאי להתחלת העבודה באתר. הקבלן מתחייב באמצעות המהנדס האחראי לביצוע הנ"ל כי שלד הבניין יבנה לפי כל הכללים ,ההנחיות ,התקנים וההוראות הנהוגים והנדרשים בעת ביצוע העבודות ,ובהתאם למתואר במסמכי מכרז1חוזה זה. כמו כן יראה המהנדס הנ"ל כאחראי על ביצוע השלד והבניין במשמעותה של אחריות כזו עפ"י חוק התכנון והבניה תשכ"ח – ,1601על תקנותיו. אחריות זו היא כלפי המזמין וכלפי כל רשות המחוקקת או מוסמכת וכן כלפי כל צד העשוי לתבוע את המזמין את הרשות או המהנדס בגין אי ביצוע השלד בהתאם לדרישות התכנון והחוק וכנ"ל לגבי הביקורת על הביצוע. .18.5.2מנהל עבודה באתר -הקבלן יעסיק מנהל עבודה באתר ,בעל ניסיון של 1שנים לפחות בבצוע עבודות בעלי אופי והיקף דומה לעבודות נשוא מכרז 1חוזה זה .זהות מנהל העבודה טעונה אישור מוקדם של המפקח. מנהל העבודה יהיה אחראי ,במשך כל תקופת ביצוע העבודות ,לריכוז וניהול כל העבודות וישמש כתובת לכל פניה מהמזמין ,מהמנהל ,או מהמפקח .מנהל העבודה ינהל את העבודות מטעם הקבלן .מנהל העבודה יהיה באתר העבודה בכל שעות העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה .הקבלן לא יחליף את מנהל העבודה בלי אישורו המוקדם או דרישתו של המפקח. .18.5.3מודד – הקבלן יעסיק ,בהתאם לצורך ,מודד מוסמך .המודד יהיה אחראי לסימון פינות המגרש ,פינות הבית במגרש וזאת על סמך קואורדינטות של פינות המגרש שיקבל מהמזמין .כמו כן ,יסמן המודד את היסודות ,ויהיה אחראי לבדיקת קווי הבניין ולאישורם ע"י מודד מטעם המפקח והרשויות. בגמר יציקת היסודות ,יבדוק המודד סטיות ביחס למתוכנן ויעביר את המידע למפקח. המודד יאבטח את סימון פינות המגרש והמבנה ,ובמידת הצורך( ,ולפי דרישת המפקח) יחדש ויבצע כל מדידה שתידרש במהלך הבצוע כדי לעקוב ולוודא דיוק העבודה. .18.5.5יועץ בטיחות -הקבלן יעסיק יועץ בטיחות מוסמך מטעמו אשר יבדוק את אתר העבודה שטח ההתארגנות ודרך הגישה לפני תחילת העבודה ,יכין הנחיות בטיחות לקבלן וילווה את עבודת הקבלן במהלך בצוע העבודה ועד לסיומה .יועץ הבטיחות יעביר את הנחיות העבודה הראשוניות ודוחות הביקורת מידי שבוע למפקח .הקבלן ימלא את כל הוראות יועץ הבטיחות ,יפסיק את העבודה בכל מקרה בו יתריע היועץ על פגיעה בבטיחות ויתקן מיידית את הטעון תיקון. .18.1 מינוי הצוות יהיה טעון אישור ,מראש ובכתב ,של המנהל .המנהל יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות וזאת ,מבלי לנמק את החלטתו .נדרשה החלפתו של חבר צוות ,ימלא הקבלן אחר הדרישה תוך 15יום ממועד קבלתה .למען הסר ספק, הוראות סעיף זה ,יחולו גם על חבר צוות מבין המנויים בו ,אשר מונה בעקבות דרישה להחלפה כאמור. .18.0 הקבלן לא יהיה רשאי להעביר מתפקידו באתר העבודות את חברי הצוות הנזכרים לעיל מבלי למנות תחילה אחרים תחתם בהתאם למנגנון המפורט לעיל. .18.8 מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו ,כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין ,כולן או מקצתן ,או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה. .18.7 לצורך קבלת הוראות מהמזמין ו1או מהמנהל ו1או מהמפקח ,דין כל בא כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן. 56 .18.6 .17 סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. גידור ,שמירה ,בטיחות ,אמצעי זהירות ,גיהות בעבודה ,משרד וסילוק חומרים .17.1 הקבלן ינקוט ,באחריותו ועל חשבונו ,בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודות ובסביבתו בעת ביצוע העבודה .הקבלן יספק ויתקין שמירה ,גידור ,אורות ,שלטי אזהרה ,פיגומים ,מעקות בטיחות ,גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונם ולנוחותם של עובדיו והציבור ,בכל מקום שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי, ועלותם של אלו כלולה בשכר החוזה ולא תשולם בנפרד. .17.2 הקבלן ימנה ממונה בטיחות מוסמך ע "י הרשויות הרלוונטיות לצוות עובדיו הנמצאים בשטח אתר העבודה ו1או בבית מלא כה שבו מתבצעת העבודה או כל חלק ממנה ,לה אחראי הקבלן (להלן: "אתר העבודה") ,שישמש כנאמן בטיחות ,ותפקידו יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן ולרבות קבלני משנה מטעם הקבלן באתר העבודה (להלן" :ממונה הבטיחות") .הקבלן יציג בפני המזמין את תעודת ההסמכה של ממונה הבטיחות מטעמו. .17.3 הקבלן וממונה הבטיחות מטעמו ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוקים ,ובתקנות בטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל ,כגון :חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,1615פקודת הבטיחות בעבודה ,1680תקנות הבניה ,תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ,תקנות העגורנים ,תקנות ציוד מגן אישי ,עבודה על גגות שבירים ,עבודה במקום מוקף ,עבודה ברעש ועוד. .17.5 ממונה הבטיחות יפקח על עובדי הקבלן ולרבות קבלני המשנה שלו ,במהלך כל שעות העבודה ויוודא את ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות וכן את עמידת עובדי הקבלן בדרישות כל דין .בנוסף יהי ה ממונה הבטיחות אחראי לתיקון ליקויים ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן וקבלניו השונים. .17.1 הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגיהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע עבודתו, או כפי שנדרש עפ"י כל דין .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,יספק הקבלן על חשבונו ואחריותו אביזרי הבטיחות ,כלי בטיחות ,ציוד מגן לעובדים ,ביגוד ,נעליים ,כובעי מגן ,אוזניות מגן ,וכל ציוד אחר בנוסף כפי שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות של הקבלן. .17.0 הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד שבשימושו כולל :מנופים ,מדחסים ,מיכלים ,קולטים ,דודי קיטור ,מתקני רציפות הארקה לציוד נייד וקבוע ,וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך. .17.8 הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו ,כולל ציוד לפינוי נפגעים ,ימנה אדם שעבר הכשרה מטעם מגן דוד אדום להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה ,ויקציב רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי ,או בית חולים בשעת חירום. .17.7 הקבלן יסמן ,ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה כולל הצבת ציוד מגן-אזהרה עפ"י כל דין ,כגון :מחסומים ,זהרונים ,גשרי מעבר ,סימון דרכי גישה ומילוט ,או כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרשו על ידי ממונה הבטיחות של הקבלן. .17.6 נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה ,כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד ,עגורנים ,מלגזות או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוק התעבורה של מדינת ישראל .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כח אדם נלווה ,כגון :מאותתים לעגורנים ,מכווני רכב כבד לאחור וכד' ,וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רשיונות הסמכה תקפים בהתאם. .17.10הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים ,או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המחייבים באתר העבודה ,כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון .כמו כן ,ידאג להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה. .17.11הכנסת חומרים ,כאמור בס"ק ( )10לעיל ,לאתר העבודה ,או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן ,רעיל או נפיץ תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש ממונה הבטיחות של הקבלן. .17.12הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש ,כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש ,לרבות מטפים שיהיו באתר העבודה ,ויוודא את תקינותם ,כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רשיון מאת מכבי האש. 10 .17.13הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד כיבוי אש כאמור בס"ק ( )12לעיל וטיפול בו .כמו כן ,יחתים הקבלן את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה ,וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי. .17.15מיקום מבנים זמניים ,מתקני עזר ,או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך ,יהיה בתיאום עם הרשויות הרלוונטיות וממונה הבטיחות של הקבלן. .17.11הקבלן יכ ין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה ,רווחה ,שירותים ,מתקני מי שתייה ורחצה ומתקנים נוספים ,כפי שנדרש בכל דין ו1או בתנאי הבטיחות והגיהות לעובדים ו1או על פי הסכם ההתקשרות עימו ,וכן ידאג לאחזקתם התקינה של המתקנים הנ"ל. .17.10קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל ,יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק או לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך ,לרבות עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל ,והכל עפ"י הנדרש בחוק החשמל. .17.18הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו ,או עם קבלת הוראה ממנהל הפרוייקט 1מפקח או מכל אדם אחר המוסמך לכך מטעם מנהל הפרוייקט 1מפקח. .17.17הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן ,תאונה ,או כמעט תאונה ,באופן מיידי לממונה הבטיחות מטעמו, ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות בטיפול ,תידרוך ,המשך או עצירת העבודה וכו' .ממונה הבטיחות של הקבלן ידווח מיידית למנהל הפרוייקט 1מפקח על כל אירוע תאונתי ויעביר לו דו"ח חקירת תאונה. .17.16הקבלן ו1או ממונה הבטיחות מטעמו ידווח למשרד העבודה בתוך שלושה ימים על כל התרחשות של תאונת עבודה ,בטופס מתאים ,ויעביר עותק למנהל הפרוייקט 1מפקח. .17.20הקבלן יוודא את תקינות כלי העבודה ,האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את עובדיו ,וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך. .17.21אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים ,במידת הצורך ,או בכל הקשור לרפואה תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד. .17.22עבודות בשעות הלילה ו1או בתנאי מזג אוויר קשים ו1או עבודות התחברות למתקנים קיימים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם ,בדיקה וקבלת אישור מנהל הפרוייקט 1מפקח ,כאשר במהלך ביצוע העבודות הנ"ל נדרשת נוכחותו של ממונה הבטיחות של הקבלן. .17.23הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגיהות הקשורים לאתר העבודה וסביבתו ,כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה. .17.25מנהל הפרויקט 1מפקח ו1או ממונה הבטיחות של הקבלן מוסמך ורשאי לבקר באתר1י העבודות ולהפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה ,אשר נעשית בניגוד לחוקים ,תקנות ,ונוהלי הבטיחות ,ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים בחוזה ,זה ,או כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל ,או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגיהות באתר1ים עפ"י הנדרש על פי דין. .17.21מובהר בזאת כי שום דרישה ו1או הנחיה ו1או תיאום בתחום הבטיחות והגיהות שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי מנהל הפרוייקט 1מפקח או על ידי מי מטעמו ,לא תטיל אחריות כלשהי על מנהל ה פרוייקט 1מפקח ו1או המזמין ולא תפטור את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה ,אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו1או נוהג בטיחות. .17.20לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד מנהל הפרוייקט 1מפקח או מי מטעמו כדי להסיר אחריות מהקבלן ,או להטיל אחריות על המזמין ו1או על מנהל הפרוייקט 1מפקח אשר מוטלת על הקבלן ע"פ החוזה ו1או על פי כל דין. .17.28לפני התחלת ביצוע העבודות באתר העבודות על הקבלן להקים בגבולות האתר גדר ארעית ושערים בהתאם לדרישות הדין ,דרישות העירייה והנחיות המפקח ,אשר תחצוץ ותפריד בין אתר העבודות לבין המבנים הסמוכים והבאים בשעריהם .הגדר תהיה עשויה לוחות פח איסכורית מגולוון וצבוע, לגובה של 2מטר עם עמודי תימוך כל 3מ' לפחות ועם ביסוס מתאים. 11 .17.27על הקבלן לתחזק ולתקן על חשבונו ,את הגדר ,במהלך כל תקופת ביצוע העבודות ,לרבות השערים, והכל לשביעות רצון המפקח ,ולסלק את הגדר לאחר סיום ביצוע העבודות ,על חשבונו .במידת הצורך יעתיק ,יזיז ו1או יחליף הקבלן את הגדר על פי חלקי העבודה השונים .יובהר כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות להציב פרסום ע"ג גדר אתר הבנייה באמצעות מי מטעמה ולקבלן אין ולא תהיה כל זכות לדרוש תוספת סכום כלשהו בקשר עם הצבת הפרסום ע"ג הגדר ו1או להציב פרסום ע"ג הגדר בעצמו ו1או באמצעות מי מטעמו. .17.26אין להניח חומרי הבנייה וכלי עבודה אלא בתוך גבולות הגדר. .17.30מובהר בזאת כי הדרישות המפורטות לעיל ,הינן כהשלמה לכל דרישות הדין ,מינהל ההנדסה, חברת הביטוח וכד' ,בדבר התקנת גידור ,שמירה וכיוצ"ב באתרי בניה. .17.31הקבלן ישכור ויעסיק ,על חשבונו ,צוותי שמירה ו1או אבטחה לאתר העבודות ,אשר ימנעו כניסת בלתי מורשים לאתר העבודות במהלך כל תקופות העבודות ,בכל שעות היממה .זהות השומרים ו1או המאבטחים כאמור ,תאושר על ידי גורמי הביטחון בעיריית תל אביב-יפו ,טרם תחילת עבודתם באתר העבודות. .17.32מובהר בזאת כי יישום דרישות האבטחה יהיה על ידי הקבלן ,ועל חשבונו. .17.33מבלי לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה והדין ,יתקין הקבלן אמצעי תאורה באתר העבודות אשר יאירו את העבודות החל מתחילת שעות החשיכה ועד לסיומן ,והכל לשביעות רצון המנהל ועל פי הנחיותיו. .17.35הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו ,לרבות תשלומים לרשויות בגין תפעולו ,משרד לשימוש המנהל והמפקח .הקבלן יבטיח שמירה על המשרד וידאג לחיבורו למערכות חשמל ,מים, ביוב ,טלפון ,לניקיונו השוטף ולתקינות הציוד והריהוט בו. .17.31סילוק עודפי החומרים ,פסולת וחומרי חפירה אל מחוץ לאתר העבודות יבוצע על פי הוראות המפקח ,למקום שיאושר על ידי הרשויות ,לרבות העירייה ויבוצע על חשבון הקבלן ,לכל מרחק שיידרש ,כולל תשלום האגרות המתחייבות מכך .על הקבלן לוודא אצל הרשות המוסמכת ,את מקומות השפיכה המותרים .סילוק הפסולת מהאתר יעשה באופן שוטף כל מספר ימים ו1או לפי דרישות המפקח. למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי חל איסור לפנות פסולת ו1או חומרים אחרים לתוך מי הים. המזמין יהא רשאי לזמן על פי הצורך את המפקח למניעת זיהומי ים מהמשרד לאיכות הסביבה על מנת לוודא כי לא מתבצעת שפיכה1זליגה של פסולת ו1או חומרים אחרים למי הים. .17.30מובהר בזאת כי כל אמצעי הבטיחות יבוצעו בליווי ויאושרו על ידי יועץ בטיחות מטעם הקבלן. .17.38סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה ,אשר תקנה למנהל את הזכות להורות על עצירה מיידית של ביצוע העבודות ,עד לתיקון ההפרה ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית למנהל ו1או לעירייה על פי חוזה זה. .16 אספקת מים וחשמל לאתר העבודות .16.1הקבלן הינו האחראי הבלעדי בכל הנוגע לאספקתם של המים והחשמל לאתר הבניה ולביצוע הקמתן של מערכות המים והחשמל הזמניות באתר הבניה ,הדרושות לצורך ביצוע העבודות ,לרבות בירורים מוקדמים והגשת בקשות ,עד לקבלת החיבור מחברת החשמל ,ולרבות ביצוע ההתקנה ,הפריסה, ההנחה ,ההארקה ,החיבור לרשת החשמל ולרשת המים העירונית ,התחזוקה והשמירה על המערכות האמורות ,וכן להתחברות לרשת הביוב העירונית עבור שירותים זמניים לעובדים וכן לכל סידורי הבטיחות הנדרשים מקבלן ראשי החל ממועד קבלת אתר הבניה לביצוע העבודות ועד למועד השלמת העבודות ותפעולו התקין של המבנה בהתאם ללוח הזמנים המקורי של הקבלן ,וכל ההוצאות בקשר לכך תחולנה על הקבלן בלבד. .16.2הקבלן יבצע ,על חשבונו ,את כל העבודות ,החיבורים והסידורים הדרושים לצורך אספקת המים והחשמל לכל מקום באתר הבניה בו יהיה צורך בשימוש בהם ,לרבות הנחת צינורות וכבלים ,התקנת שעונים (בתיאום ובאישור המזמין) ומכלים רזרביים וכד' .הקבלן יכין ויפרוס רשת של ברזים, שקעים לכח ואמצעי תאורה ,לפי ההתקדמות בביצוע העבודות ולפי הצורך ו1או בהתאם להנחיות המזמין והמפקח ,בכל אתר הבניה ,לרבות בכל קומה1חלק של המבנה. 12 .16.3הקבלן אחראי לכך ,שכל רשתות ,מערכות ומתקני החשמל באתר הבניה ,לרבות מערכת החשמל הזמנית ,הן לצורכי עבודה והן לצורכי תאורה ,יתוכננו ,יבוצעו ,יותקנו ,יפעלו ,יתוקנו ,יתוחזקו ויעמדו בהתאם ועל פי דרישות כל דין ,לרבות חוק החשמל ,תשמ"ד ,1615-ו1או תקנות החשמל ו1או תקן ו1או הנחיה של כל הרשויות המוסמכות ,לרבות חברת החשמל ,שיתקבלו כל האישורים הנדרשים מכל הרשויות המוסמכות ,ככל שיידרשו ,להתקנת ו1או להפעלת רשתות ,מערכות ומתקני החשמל האמורים ,לרבות מערכת החשמל הזמנית ,שהרשתות ,המערכות והמתקנים הנ"ל יהיו בטיחותיים ,באופן שתימנע התחשמלות וגרימת נזקים כלשהם ,ושינקטו לגביהם כל סידורי הבטיחות הנדרשים. .16.5מבלי לגרוע מאחריותו ו1או מהתחייבויותיו של הקבלן כאמור בסעיף 19זה ,הקבלן מתחייב בזה ,כי במידה ותידרש אספקה של כמות נוספת של כח ו1או תאורה לאתר הבניה ,בכל זמן שהוא ,ומערכת החשמל הזמנית לא תוכל לספק את הכמות הנדרשת ,מכל סיבה שהיא ,יהא הקבלן האחראי הבלעדי לא ספקת כמות הכח ו1או התאורה הנדרשת כאמור ,על חשבונו ולמשך הזמן עליו יורה המזמין ו1או המפקח ,בין באמצעות אספקת גנראטור1ים לאתר הבניה כאמור בהסכם זה ובין בכל דרך אחרת. .16.1הקבלן אחראי לכך ,שלא תיווצרנה נזילות מים ממערכת המים הזמנית ,לרבות כתוצאה מהשימוש במערכת על ידי עובדיו ,קבלני המשנה והקבלנים האחרים או מבצעי עבודות כלשהם ,והוא יהא אחראי לתיקון המידי של כל נזילה שתהיה במערכת המים ולתיקון כל נזק שייגרם כתוצאה מנזילת המים כאמור ,מיד עם גילויה או עם היוודע לו עליה .המזמין והמפקח רשאים לקבוע ,כי הקבלן יישא בתשלום עלות תיקון הנזילה ו1או בתשלום עבור הנזק שנגרם כאמור ,במקום תיקון הנזילה ו1או הנזק בפועל. .16.0קווי מערכות המים והחשמל הזמניות ,על מרכיביהן ,יותקנו בתוואים ובאופן שימנע הפרעה כלשהי לביצוע העבודות באתר הבניה ובמבנה ,והקבלן יעתיק את מיקומם ,על חשבונו ,לפי הצורך או בהתאם להנחיות ולהוראות המזמין והמפקח ,על מנת למנוע הפרעה ולאפשר את ביצוע העבודות באופן הטוב והיעיל ביותר. .16.8כל העתקת תשתיות שתיעשה על ידי הקבלן ,לרבות העתקת תשתיות מים וביוב ,תיעשה בתיאום מלא מול המזמין והמפקח ובאישורם תוך התחשבות בלוח האירועים של המזמין .כל ההוצאות עבור השימוש במים ובחשמל באתר הבניה ובמבנה ,לרבות בגין השימוש שנעשה על ידי האחרים הקבלנים הנוספים או מבצעי עבודות כלשהם ,החל ממועד קבלת אתר הבניה לביצוע העבודות ועד למועד השלמת העבודות ,תחולנה על הקבלן בלבד.וללא תמורה נוספת מאת המזמין .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן ירשום את המזמין כבעל המונים בחברת החשמל ,במידה ורשת החשמל הזמנית תחובר לרשת של חברת החשמל ,והמזמין יהא הבעלים של החיבור. .16.7הקבלן יכין מאגרי מים רזרביים במקום גבוה ,אשר יאושר מראש על ידי המזמין ו1או המפקח, כתחליף למערכת המים הזמנית ,במקרה ואספקת המים תיפסק מכל סיבה שהיא ,ויספק גנראטור, במצב הכן ,שיחובר ללוח החשמל הראשי באתר הבניה ,אשר יספק את תצרוכת החשמל של אתר הבניה וכל מבנה כנדרש ,במקרה של הפסקת חשמל .הנחת הגנרטור בשטחי המזמין תיעשה לפי דרישות המזמין ובתיאום ובאישור מלא עמו .הקבלן ידאג לביצוע ביקורת מערכת החשמל ע"י בודק מוסמך כולל לוחות זמניים וכו' .אישורי הבודק המוסמך יש להעביר למזמין ולמפקח. .16.6מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל הקבלן יהא אחראי ויוודא ,על חשבונו וללא כל תוספת מחיר לתמורת ההסכם ,קיום תאורה מספיקה ורציפה באתר הבניה ובמבנה ,אשר תאפשר את ביצוע העבודות הן בשעות היום והן בשעות הלילה ,במהלך כל תקופת ביצוע העבודות ,לרבות בכל המקומות בהם מבוצעות העבודות ובסמיכות להם ,וזאת באמצעות קיום תאורה קבועה של גופי תאורה פלורסנטית ,ובמידת הצורך ו1או במקרה של ביצוע עבודות בלילה ו1או במקומות שאינם מוארים דיים בשעות היום ו1או לפי דרישת המזמין ו1או המפקח ,באמצעות זרקורים .להסרת ספק מובהר בזה ,כי על הקבלן לדאוג ,על חשבונו ,להחליף ,לתקן ,לספק אף במקרה שהדבר נדרש למעלה מפעם אחת ,לרבות במקרים של בלאי ו1או חוסר ו1או גניבות ,כל נורה ו1או זרקור ו1או גוף תאורה אחר נדרשים ,וזאת בכל עת ,באופן רציף ובכל מקום בהם מבוצעות1בוצעו העבודות. 13 .16.10המזמין לא יהיה אחראי כלפי הקבלן ,לעיכובים ,להפסקות או להפרעות כלשהן באספקת החשמל לאתר הבניה .הקבלן לא יהיה זכאי לתבוע מהמזמין פיצוי ו1או ארכת זמן בשל עיכובים ,הפסקות או הפרעות באספקת החשמל כאמור ועליו לדאוג בעצמו לסדירות ורציפות אספקת החשמל הדרושה לאתר הבניה ולמבנה. .16.11הקבלן אחראי ,על חשבונו ,להכנת ולהתקנת כל אמצעי כיבוי האש הזמניים הנדרשים באתר הבניה ובמבנה ,לצורך ביצוע העבודות ובמהלכן .הקבלן יפעל ,בכל הנוגע להכנה ,להתקנה ולתחזוקה של אמצעי כיבוי האש הזמניים באתר הבניה ובמבנה ,בהתאם ועל פי דרישות כל דין ו1או תקן ו1או הנחיה של כל הרשויות המוסמכות ,לרבות מכבי האש ,ולרבות בכל הנוגע לקבלת כל האישורים הנדרשים מכל הרשויות המוסמכות ,ככל שיידרשו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן יהיה אח ראי לבדיקתם ו1או הפעלתם התקופתית של אמצעי כיבוי האש הזמניים ,בהתאם להוראות ו1או דרישות יצרני אמצעי כיבוי האש ו1או הרשויות המוסמכות ו1או בהתאם לדרישות המזמין והמפקח. .16.12הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למזמין כתוצאה מאי עמידה בהוראות סעיף 19זה ,לרבות בשל עיכובים שיגרמו בשל אי אספקת מים ו1או חשמל הולמת בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל ו1או על פי כל תקן ,לשימושם של הקבלנים הנוספים ו1או אחריות באשר לנזקים שיגרמו ללקוחות המזמין כתוצאה מגרימת נזק לתשתיות. .20 מניעת פגיעה בציבור .20.1תוך כדי ביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן: .20.1.1 כי לא תהא פגיעה בנוחות הציבור ולא תהא הפרעה לצדדים שלישיים אשר בעת ביצוע העבודות יעבדו ו1או ימצאו בתחומי אתר העבודות ו1או בסמוך אליו ,ובמידת הצורך ובלית ברירה ידאג להקטנת אי נוחות כאמור ככל הניתן לשביעות רצונו של המפקח. .20.1.2 כי לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישי בכביש ,דרך ,שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי ו1או פרטי כלשהו המצוי בתחומי אתר העבודות ו1או בסמוך אליו ,אלא אם ניתן לכך אישור המפקח מראש וכן ניתנו רשות ואישור על פי כל דין מהרשות המקומית ככל הנדרש. .20.1.3 כי ימנע מביצוע עבודות הגורמות לרעש בשעות עליהן יורה המפקח מעת לעת. .20.1.5 כי לא יניע חומרים ,ציוד ,כלי עבודה ,מכשירים או חפצים אחרים על כל דרך או מדרכה, אלא על פי היתר ובהתאם לתנאי ההיתר. .20.1.1 כי יתקין מנורות ,פיגומים ,מחיצות ,שלטי אזהרה וכיוצא בזה כפי שיידרש מעת לעת על ידי המנהל לשם הגנה מספקת על הציבור ,לרבות הגורמים האחרים המצויים באתר העבודות ובסמוך אליו. .20.1.0 כי לא תהיה הפרעה לתנועה בדרכים המובילות לאתר העבודות ,ולצורך הובלתם של משאות מיוחדים ,יתקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך מכל רשות מוסמכת .כמו כן ,ידאג הקבלן לקבל רשיון לדרכי גישה לאתר מכל רשות מוסמכת על פי כל דין. .20.2סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. .21 מציאת עתיקות ,אוצרות טבע וכדומה .21.1עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות ,תשל"ח ( 1687 -להלן" :חוק העתיקות") או בכל חוק בדבר עתיקות כפי שיהיה בתוקף מעת לעת ,וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך דתי או גיאולוגי או ארכיאולוגי או אוצרות טבע אחרים אשר יתגלו באתר העבודות -נכסי מדינה הם ,והקבלן ינקוט באמצעי הזהירות המתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על ידי כל אדם שהוא. .21.2מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית ויפעל בקשר לכך לפי הוראות המפקח .כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות החוק בדבר עתיקות. 15 .21.3בכפוף לאמור בתנאים המיוחדים ומפרט הטכני במפורש ,הקבלן לא יהיה רשאי לעשות שימוש בחומרים טבעיים כמו חול ו1או אבן הנמצאים באתר העבודות ללא קבלת הסכמת המזמין מראש ובכתב .המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט והבלתי ניתן לערעור לסרב ליתן את הסכמתו ו1או להתנותו בתנאים ולרבות לתת הסכמתו כפוף לכך שהקבלן ישלם לו בגין החומרים האמורים את הסכום שיקבע על ידי המזמין. .21.5החברה תהיה רשאית לכלול תקופה בת ( 30שלושים) ימי עבודה רצופים של הפסקת עבודה מוחלטת בשל הטיפול בעתיקות ובממצאים .במידה שכתוצאה מהטיפול בעתיקות נגרם עיכוב בביצוע העבודות שאינו עולה על 30ימי עבודה של הפסקת עבודה רצופה ,לא יהיה הקבלן זכאי להתאמת לוח הזמנים לפרויקט בגין עיכוב כאמור; נגרם עיכוב כאמור לעיל העולה על 30ימי עבודה ,יהא הקבלן זכאי להתאמת לוחות הזמנים ,בגין היום ה 31-ואילך. .21.1כל הוצאות הקבלן עבור הפועלים וכלי עבודה וכן התשלום לרשות העתיקות ,אשר ביצעו עבודות כחלק מפעילות רשות העתיקות ועל פי דרישתה ,ואשר התקבל לגביהם אישור המפקח ,מראש ובכתב ,תשולמנה לקבלן לפי הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות. .21.0הקבלן לא יבצע כל חפירה בחלק כלשהו של אתר העבודות מעבר למידה הדרושה לביצוע מטרת החוזה וזאת גם אם כל חפירה מותרת על פי דין. .21.8סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. .22 ציות להוראות החוק ,סיווג קבלני ותשלום מיסים .22.1הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ו1או הוראה של כל רשות מוסמכת ותוך שמירה קפדנית על דיני התכנון והבניה. .22.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן להשיג על חשבונו כל אישור ו1או היתר ולעמוד בדרישות כל דין ו1או חיקוק ו1או תקן החלים על סוג העבודות המבוצעות על ידו על פי החוזה. .22.3הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל הניכויים החלים עליו על פי כל דין ולהעברתם ו1או לתשלומם לשלטונות ו1או לרשויות ו1או למוסדות המוסכמים ,הכל לפי הענין ולפי כל הוראה הנובעת מהחוזה ו1או מכל הוראות דין. .22.5הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין וכלפי הרשויות והמשרדים הממשלתיים ,העירוניים, המקומיים ו1או רשויות מוסמכות אחרות כלשהן בגין ביצוע העבודות ,אופן ביצוען והשלמתן לרבות מתן כל ההודעות וקבלת כל הרישיונות הדרושים ו1או שידרשו לביצוען ,למעט רישיון הבניה ,וכן למילוי כל החובות המוטלות ו1או שיוטלו על ידי הרשויות האמורות על פי כל דין בהקשר לביצוע העבודות יתר פעולות הקבלן על פי החוזה. .22.1במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה ,הקבלן יהיה רשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל בענף הבניה 100סיווג ג' ,2לכל הפחות. .22.0סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. פרק ד' – עובדים .23 כח אדם .23.1הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות ,את ההשגחה עליהם, אמצעי התחבורה ,לינה ומזון עבורם ,וכן כל צורך אחר שלהם .למזמין לא תהיה מחויבות כל שהיא כלפי המועסקים על ידי הקבלן. 11 .23.2מובהר בזאת כי חל איסור על הלנת כוח האדם מטעם הקבלן באתר העבודות. .23.3הקבלן מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים ומנוסים לביצוע עבודות באיכות הגבוהה ביותר .על הקבלן להחליף מיד כל עובד אשר המנהל ו1או המפקח ימצאו בלתי מתאים או בלתי מוכשר לעבודה מקצועית מסוימת. .23.5סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. .25 תנאי עבודה .25.1הקבלן מתחייב להעסיק עובדים ,מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ו1או על פי הוראות המנהל ו1או המפקח. .25.2מבלי למעט בכל דרישה אחרת בהסכם זה ,הקבלן יהיה אחראי לכך שכל העובדים והפועלים מטעמו באתר העבודות ,לרבות קבלני המשנה שלו ועובדיהם ,יקבלו אישור משטרתי על כך שאין מניעה מלהעסיקם על פי דין .הקבלן לא יעסיק עובד בביצוע העבודות נשוא חוזה זה בטרם יציג למנהל הפרוייקט אישור משטרתי כאמור .הקבלן יחתים את עובדיו על כל הטפסים לרבות ייפוי כוח, הדרושים לצורך השגת אישורים כאמור ,והכל בהתאם להוראות כל חוק ,תקנה ודין בנושא. .25.3קבלת העובדים לעבודה על ידי הקבלן תעשה בהתאם להוראות כל דין .הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיעסקו על ידו בביצוע העבודות ויקיים את הוראות החוק בנוגע לתנאי העבודה ,לרבות תשלום מיסים הנדרשים על פי דין ,לקרנות ביטוח סוציאלי בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותו אזור. .25.5הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי והתקנות שהותקנו על פיו ולהמציא למנהל ,להנחת דעתו אישורים של המוסד לביטוח לאומי ,כי קיים את התחייבויותיו כמפורט בסעיף זה. הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובותיו של הקבלן ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש בשום מקרה כמטיל על המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן חובה כלשהי. .25.1הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין ועל ידי רשות מוסמכת ,ולקבל אישורים מתאימים לרבות ממשרד הבריאות בכל הקשור להזנתם ולהלנתם של העובדים. .25.0סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. .21 מצבת כח האדם הקבלן מתחייב לנהל לשביעות רצונו של המפקח ,פנקסי כוח אדם שיירשמו תחת שמו ומקצועו של כל עובד וכן ימי עבודתו ,שעות עבודתו ושכר עבודתו ואלה יומצאו למפקח לפי דרישתו. .20 רווחת העובדים .20.1הקבלן מתחייב שיוסדרו על חשבונו הוא לעובדים המועסקים בביצוע העבודות ולעובדיהם של הקבלנים האחרים סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים באתר העבודות לשביעות רצונו של המפקח. .20.2הקבלן ידאג כי בכל עת ימצא באתר העבודות בהישג יד כל הציוד הדרוש לעזרה ראשונה. 10 פרק ה' -קבלני משנה .28 קבלני משנה .28.1מבלי לפגוע בסעיפים 0ו 17-לעיל ,הקבלן יהיה רשאי לבצע עבודות שונות באמצעות קבלני המשנה על חשבונו .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,קבלני המשנה ,יהיו חייבים ,ביום מתן צו התחלת עבודה להיות רשומים בפנקס הקבלנים ומסווגים בענפים ובענפי משנה על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט ( -1607להלן" :החוק") ,התקנות שהותקנו מכוחו (להלן" :התקנות") והתוספת לתקנות (להלן" :התוספת לתקנות") ובעלי ניסיון מוכח של 1שנים בביצוע עבודות דומות. כמו כן ,יהיה כל קבלן משנה כאמור חייב להיות במועד הנ"ל ,בעל סיווג על ידי רשם הקבלנים בהיקף כספי ,כפי שנקבע בתוספת לתקנות בסכום זהה או סכום העולה על סכום הצעתו לגבי עבודות שקבלן המשנה משתתף. .28.2תוך ארבעה עשר ( )15ימים מיום חתימת החוזה בין המזמין לבין הקבלן ,ימציא הקבלן לאישור המנהל רשימה של כל קבלני המשנה שהינו מתעתד להעסיק בביצוע העבודות .בכל מקרה ,לא יועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה כאמור ,אלא לאחר שהמנהל או המפקח יאשרו מראש ובכתב את העסקתם ,ולעניין זה ,יהא הקבלן חייב ,לפי דרישת המפקח להמציא כל מסמך שיידרש על ידו להוכחת סיווגם המקצועי ,כושרם וניסיונם של קבלני המשנה. .28.3עבודת קבלנים אחרים מטעם אחוזות החוף ,עיריית תל אביב-יפו ו1או רשויות מוסמכות (להלן: "קבלנים אחרים ") ,באתר העבודות ,תשולב בעבודת הקבלן לפי הצורך והנחיות המפקח ,והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי בגין שילוב עבודתו עם הקבלנים האחרים .הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה ,לפי הוראות המפקח ,לקבלנים האחרים ו1או לעובדיהם ,וכן יתאם וישתף איתם פעולה ויאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתקנים שבאתר העבודות. על אף האמור לעיל ,המזמין ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,יהא רשאי להורות בכתב על ביצוען באתר העבודה של עבודות ,שאינן כלולות בעבודות המוטלות על הקבלן במסגרת תיק העבודה שהועבר לביצועו ,על ידי ספקים ו1או קבלנים אחרים במהלך נוכחותו ועבודתו של הקבלן באתר העבודות, ואשר עימם יתקשר הקבלן ישירות לצורך ביצוע העבודות בהתאם להוראת המזמין .במידה והמזמין הורה כך לקבלן ,יפעל הקבלן לביצוע ההתקשרות ומבלי שיהא בהוראת המזמין כדי לפגוע ביכולתו של הקבלן למלא התחייבויותיו לפי חוזה זה .בכל מקרה לא יהא תוקף להתקשרות כאמור בטרם ניתן לה אישורו של המזמין ,אשר יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו להתקשרות על פי שיקול דעתו המוחלט .אישר המזמין את ההתקשרות ,יהא הקבלן זכאי לתמורה נוספת בגין ביצוע העבודות האחרות ובגין טיפולו בהתקשרות עם הקבלנים האחרים ,בשיעור של ( 7%שמונה אחוזים) מהיקף העבודות האחרות שבוצעו לפי סעיף זה. .28.5המנהל יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו ,וכן יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מקבלני המשנה וזאת ,מבלי לנמק את החלטתו .נדרשה החלפתו של קבלן משנה כלשהו ,ימלא הקבלן אחר הדרישה תוך 15יום ממועד קבלתה .למען הסר ספק ,הוראות סעיף זה ,יחולו גם על קבלן משנה ,אשר מונה בעקבות דרישה להחלפה כאמור. .28.1למען הסר ספק ,הקבלן לא יהיה רשאי להסב את ביצוע העבודות ,כולה או חלקה לאחר ,אלא אם קבל אישור המזמין לכך בכתב ומראש. .28.0מבלי לפגוע בסעיף 27.4לעיל ,הקבלן מתחייב בזאת להפסיק את ביצועו של כל חלק מהעבודות באמצעות קבלן משנה פלוני שהועסק על ידו בביצוע העבודות ולהחליפו באחר ,מיד לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי המנהל ,ומוסכם בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי לבוא בכל תביעה או טענה כלפי המזמין כתוצאה מכל נזק או הוצאה או הפסד שנגרמו לו בקשר ,או כתוצאה מהפסקת עבודת קבלן המשנה כאמור .למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי המנהל יהא רשאי לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודות קבלן המשנה האמור לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי צורך לנמק את החלטתו. .28.8למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של קבלן המשנה ,כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין ,כולן או מקצתן ,או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה. 18 .28.7סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. פרק ו' -ציוד ,חומרים ומלאכה .27 ציוד ,מתקנים וחומרים .27.1הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את הציוד ,הכלים ,המתקנים ,החומרים וכל האמצעים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצון המנהל. .27.2הקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד ,הכלים והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ועל פי לוח הזמנים .במקרה ולפי שיקול דעתו של המנהל ,הציוד ו1או הכלים ו1או המתקנים ו1או חלק מהם אינו מספיק ו1או אינו מתאים לביצוע העבודות ,יהיה על הקבלן להחליפם על חשבונו ,לשביעות רצונו של המנהל ,וזאת בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי המנהל ומבלי שהדבר יצדיק שינוי בלוח הזמנים .החלטות המנהל כאמור תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. .27.3הקבלן מתחייב להבטיח אספקה שוטפת של חומרים לאתר העבודות ,כך שלא יחול כל עיכוב בביצוע העבודות לפי לוח הזמנים ,הכל להנחת דעתו של המנהל .בכפוף לאמור להלן במפורש ,אין בהבאת החומרים לאתר העבודות משום אישור לתשלום ,אלא לצורך הבטחת רציפות העבודות ומניעת עיכובים בביצוען .המנהל ו1או המפקח לא יאשרו סטייה מלוח הזמנים כתוצאה מחוסר חומרים באתר העבודות הנובע מדחייה בלתי סבירה בהזמנתם. .27.5סעיף זה על סע יפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. .26 חומרים וציוד באתר העבודות .26.1לעניין פרק זה "חומרים" פירושם כל החומרים שעל הקבלן לספק למטרת ביצוע העבודות ,לרבות אביזרים ,מוצרים ,בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן מתקנים וציוד העתידים להיות חלק מהעבודות. .26.2חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן באתר העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן ,יעברו בעת הבאתם או הקמתם כאמור ,לבעלות המזמין ,ואין הקבלן רשאי להוציאם ו1או להוציא ציוד ו1או מתקנים שהובאו לצורך ביצוע העבודות מאתר העבודות ללא הסכמת המפקח בכתב .המפקח יתן את הסכמתו להוצאת הציוד והמתקנים מאתר העבודות לכל המאוחר במועד בו תינתן לקבלן תעודת ההשלמה הנזכרת להלן. .26.3כל אימת שנפסלו ציוד ו1או חומרים ו1או מתקנים על פי הוראות חוזה זה בידי המנהל ו1או המפקח ו1או במקרה ומי מהם הורה לקבלן בכתב ,שהציוד ו1או החומרים ו1או המתקנים האמורים לעיל אינם נחוצים עוד לביצוע העובדות ,חייב הקבלן להוציאם מאזור העבודות .עם פסילתם ו1או מתן הוראה כאמור ,חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין .נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד ו1או החומרים ו1או המתקנים ,חייב הקבלן להוציאם עד אותו מועד .נמנע הקבלן מלעשות כן -רשאי המזמין לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 8ימים ,למכרם ,ולאחר שינכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם ,כולל הוצאות טיפול ,יזכה המזמין את חשבון הקבלן בעודף הנותר. .26.5הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של המתקנים ,הציוד והחומרים ,והוא רשאי להשתמש בהם אך ורק לצורך ביצוע החוזה. 17 .26.1מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ,מוצהר ומוסכם בזה כי הקבלן יהיה אחראי לכל הפגמים ו1או הליקויים שיתגלו בחומרים ו1או במוצרים ו1או במלאכה שסופקו על ידו ו1או בטיבם ו1או בכל דבר אחר הקשור בהם ו1או בהתאמתם לעבודות גם באם החומרים ,הציוד ,המוצרים ,המלאכה והמתקנים האמורים עמדו בתנאי התקן הישראלי ו1או אושרו על ידי המנהל ו1או האדריכל ו1או המפקח והם יהיו רשאים לפוסלם בכל עת ,במקרה וימצאו כי אינם מתאימים לביצוע העבודות ברמה הנדרשת .החלטת המנהל ו1או האדריכל ו1או המפקח כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. .26.0מוסכם בזאת כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי חומרים ,בדיקות ,ציוד ומלאכה ,המפורטים במפרטים ו1או בכל מסמך אחר המצורף לחוזה ,אלא כדי להוסיף עליהם. .26.8סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. .30 משרד למפקח ,מחסנים ,גידור ודרכי גישה .30.1על הקבלן להקים באתר העבודות העבודה על חשבונו ,לצרכי הפקוח ,מבנה מוגן בפני השפעות מזג האוויר אשר ישמש כמשרד .המשרד יהיה מבנה יביל באורך 12מ' מחולק ע"פ דרישת המפקח ויכלול בין היתר גם דלת כניסה עם גגון ,תאורה ומנעול צילינדר 5 ,חלונות אלומיניום מתקן כח ומאור כולל חבור למקור כח ,מזגן 2.1כ"ס ,לוחות נעיצה בהיקף כל הקירות ובגובה 1.20מ' ,שולחן + 120170שולחן 7 ,220100כסאות 5 ,ארונות פח לאחסון ננעלים במידות 170170150ס"מ ומדפים לפי דרישת המפקח. מטבחון כולל כיור מחובר למים וביוב,מקרר ומתקן מים קרים1חמים מסונן +אספקת כוסות חד פעמיות ,קפה ,תה ,סוכר וכו'. 2קווי טלפון ,מכשיר פקס לייזר ,קו ADSLכולל מודם חיצוני ,כולל נתב אלחוטי מכונת צילום נטענת דפים בודדים A4 ,A3לייזר +אספקת דפים ומתכלים שונים. חטיבת החדרים במשרד יותאמו ע"פ דרישת המפקח. בנוסף ,יהיה על הקבלן להקים חדר שירותים ננעל ,שיכלול אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של המפקח ואורחיו .השירותים יחוברו למערכת הביוב. כן ישמרו במשרד בקביעות כל המסמכים הנזכרים בחוזה .המבנה יפורק ע"י וע"ח הקבלן בגמר העבודה .הוצאות טלפון יחולו על חשבון הקבלן .בנוסף יקים הקבלן באתר במבנה נפרד חדר ישיבות עבור 20איש כולל מזגן ,שולחן וכסאות . הקבלן ידאג לניקוי משרדי הפיקוח -לפחות פעם אחת בשבוע. .30.2מבנה המפקח -על כל מרכיביו -יישאר באתר העבודה -עד למשך השלמת כל הפרויקט -רק אז יחזור המבנה -על כל מרכיביו – לרשות הקבלן ,והוא ינתק אותו מהאספקות השונות ויפנה את המבנה מהאתר ויחזיר המצב לקדמותו. .31 טיב החומרים והמלאכה ובדיקת דגמים .31.1הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים חדשים מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה מעולה. .31.2הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודות בחומרים שנבדקו ולא נמצאו מתאימים על ידי המנהל ו1או המפקח. .31.3חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי -יתאימו בתכונותיהם לתקנים האחרים ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי -חייב הקבלן להתאימה לתקן אחר שיקבע על ידי המנהל ו1או המפקח .כל החומרים שיגיעו לאתר העבודות חייבים להיות בעלי תו תקן .במקום שהתקן הישראלי מבחין בכמה רמות של חומרים ,ובהעדר הוראה אחרת במפרטים ובתוכניות, יתאימו החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר. 16 .31.5הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ,ולפי הוראות המפקח ,דגימות מהחומרים ומהמלאכה שנעשתה ו1או שצריכה להיעשות ,וכן את הכלים ,כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם באתר העבודות או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה .הכל פי שיורה המנהל ו1או המפקח .התשלום עבור הבדיקות למכון התקנים או למעבדה אחרת יהיה על חשבון הקבלן. המעבדה תאושר מראש ע"י המפקח .בחוזה ההתקשרות של הקבלן עם המעבדה יהיה רשום שכל תוצאות הבדיקות יועברו באופן אוטומטי למפקח .במקרה של תוצאות לא תקינות המעבדה תתקשר טלפונית למפקח ותוודא קבלת הדו"ח. .31.1בנוסף לאמור לעיל יחויב הקבלן לשאת בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקות חוזרות שיהיה צורך לבצע .לדעת המנהל ,כתוצאה מתוצאות לא משביעות רצון מבדיקות קודמות. .31.0המנהל יהיה מוסמך לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות מוסכם ומוצהר בזאת כי אי בביצוע הבדיקות כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים ,המלאכה והעבודות .דמי בדיקת דגימות וחומרים יחולו על הקבלן .פרוגרמת הבדיקות תהיה כפי שיקבע המנהל .הבדיקות תבוצענה במעבדות מוסמכות בהתאם להנחיות המנהל או המפקח. .31.8לא ישלם הקבלן את חשבון המעבדה בגין ביצוע בדיקות כאמור ,יהיה המזמין רשאי אך לא חייב לשלם תשלומים אלו במקום הקבלן .שולם על ידי המזמין ,במקום הקבלן ,תשלום למעבדה בגין ביצוע בדיקות כאמור ,ינוכה סכום התשלום ,מן החשבון חלקי הראשון שיגיש הקבלן למזמין לאחר מכן ,או מן החשבון הסופי ,לפי שיקול דעת המזמין. .31.7מבלי לפגוע באמור לעיל ,הקבלן מתחייב להביא לאתר העבודות דוגמאות של חומרים ו1או ציוד לאישור המפקח כנדרש במפרטים. .31.6מבלי לפגוע באמור בחוזה זה ,המונח "שווה ערך ואיכות" ,ככל שנזכר במפרט ו1או בכתב הכמויות כחלופה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו1או בשם היצרן ו1או בשם המפעל המשווק אותו, פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת התפקוד ושווה ערך מבחינת האיכות למוצר הנקוב. מובהר בזאת כי טיב ו1או איכותו ו1או סוגו של מוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם של המפקח. .32 סילוק חומרים פסולים והריסת מלאכה פסולה .32.1המפקח רשאי להורות לקבלן ,מעת לעת ,ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,תוך כדי מהלך ביצוע העבודות הוראות ,והקבלן מתחייב לבצע את ההוראות תוך התקופה שתקבע על ידו בדבר: .32.1.1 סילוק חומרים מאתר העבודות בתוך פרק זמן אשר יצוין בהוראה ,בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לייעודם. .32.1.2 הבאת חומרים אחרים מתאימים במקום החומרים האמורים לעיל. .32.1.3 סילוקו ,הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקמו על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או באי כות בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה ו1או הוראות כל דין. .32.2למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי המפקח יהיה מוסמך ורשאי להורות לקבלן הוראה מהוראות המפורטות לעיל גם במקרה שהחומרים ו1או העבודות נבדקו כבר על ידו ו1או גם במקרה שהקבלן קיבל בגינם ו1או בקשר אליהם תשלומי ביניים כלשהם. .32.3לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח כאמור לעיל ,יהא המזמין רשאי ,מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו1או על פי כל דין ,לבצע על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה .המזמין יהא רשאי לגבות או לנכות הוצאות אלו בתוספת 10%לכיסוי הוצאות כלליות של המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. .32.5על אף האמור לעיל ,יהיה המפקח רשאי ,אך לא חייב ,במקום לדרוש תיקון עבודות שבוצעו שלא בהתאם לחוזה ,לקבוע הפחתת ערך של אותן עבודות ולנכות את סכום ההפחתה משכר החוזה שיגיע לקבלן. 00 .32.1קביעות והוראות המפקח כאמור לעיל תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. .32.0סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. .33 חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .33.1הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,ללא הסכמתו של המפקח. .33.2הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר יודיע הקבלן למפקח בכתב ,שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק ,למדוד ולבחון את טיב החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו. .33.3במקרה והחלק המוסתר יכוסה על ידי הקבלן בטרם היה סיפק בידי המפקח לבדוק ,לבחון ולמדוד את החלק הנדון ,יהיה הקבלן חייב ,על חשבונו ,לחשוף ,לקדוח קידוחים ,לעשות חורים ולבצע חציבות בכל חלק מהעבודות לפי הוראות המפקח ,לצורך בדיקתו ,בחינתו ומדידתו של החלק המוסתר ,ולאחר מכן יחזיר הקבלן את המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח. .33.5מובהר בזאת כי ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה לעיל ,תחולנה על הקבלן. פרק ז' -מהלך ביצוע העבודות .35 ביצוע העבודות .35.1הקבלן יחל ,כאמור ,בביצוע העבודות במועד שייקבע ב"צו התחלת עבודה" אשר נוסחו מצורף כנספח ה' לחוזה זה. .35.2הקבלן יפעל באתר העבודות במהלך כל שלבי העבודה בהתאם להנחיות לניהול האתר עפ"י הבניה הירוקה ,על פי המפורט בנספח ו' .הקבלן יוודא כי כל העבודות המבוצעות באתר העבודות יהיו בהתאם לתוכנית הבניה הירוקה ,לרבות ניהול רישום ותיעוד בזמן אמת ,והשגת מלוא האישורים הנדרשים כמפורט בתוכנית נספח ו' .הקבלן יציג למפקח את האישורים כאמור ,בסמוך לאחר דרישתו. .35.3הקבלן ימשיך בביצוע העבודות בקצב הדרוש להשלמתו תוך תקופת הביצוע שנקבעה בלוח הזמנים לחוזה זה ובהתאם לחלקים כפי שפורטו בחוזה זה ,פרט אם קיבל מאת המנהל הוראה מפורשת אחרת בכתב. .35.5המזמין מתחייב כי במועד מתן צו התחלת עבודה ,יהיה ברשותו היתר בניה המאפשר התחלת ביצוע העבודות. .35.1סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. .31 הפסקת העבודות .31.1על אף כל האמור במסמכי החוזה ,המזמין יהא רשאי ,בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ומבלי שהדבר יחשב להפרה מצידו של חוזה זה ,להורות לקבלן להפסיק את ביצוען של העבודות ,כולן או חלקן ,בין לתקופה ובין לצמיתות ,וזאת באמצעות מסירת הודעה בכתב על כך לקבלן ,באחת מהאפשרויות הבאות: .31.1.1 במקרה של הוראה להפסיק את ביצוע העבודות ,כולו או חלקו ,לתקופה מוגבלת ,לכל הפחות שבעה ( )8ימים מראש (להלן – "הודעת הפסקה לתקופה"). 01 .31.1.2 במקרה של הוראה להפסיק את ביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,לצמיתות ,לכל הפחות, שבעה ( )8ימים מראש (להלן – "הודעת הפסקה לצמיתות"). .31.2נמסרה לקבלן הודעת הפסקה לתקופה ,תחולנה ההוראות הבאות: .31.2.1 המקים יפסיק את ביצוע העבודות ,כולן או חלקן (לפי העניין) ,הכל בהתאם לתנאים ולתקופה שיפורטו בהודעת ההפסקה לתקופה ,ולא יחדשו ,אלא אם ניתנה לו הוראה בכתב ,לעשות כן ,ובהתאם לתנאים שיקבעו לעניין זה על ידי המנהל. .31.2.2 במשך כל תקופת הפסקת ביצוע הפרוייקט ,ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להבטחת שטח הפרוייקט ואותן עבודות שבוצעו (ככל שבוצעו) בפרוייקט ,עד למועד הודעת ההפסקה לתקופה ,והכל בהתאם להוראות שתינתנה לו לעניין זה על ידי המנהל. .31.2.3 היה ותקופת ההפסקה בביצוע הפרוייקט תעלה על עשרים ואחד ( )21יום ,אזי ,בכפוף לסעיף זה להלן ,תשיב החברה לקבלן את סך ההוצאות הסבירות הישירות ,שנגרמו לו בפועל במשך תקופת ההפסקה בביצוע העבודות ,כפי שיאושרו על ידי המנהל ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בהסתמך על תיעוד מתאים של ההוצאות האמורות ,הנתמך באישור של רואה חשבון ,אשר יומצא למנהל על ידי הקבלן .מסכום ההוצאות שישולמו לקבלן כאמור ,תהא החברה רשאית לקזז כל סכום המגיע לחברה מאת הקבלן .פרט לתשלום סכום ההוצאות האמור ,לא יהא הקבלן זכאי לכל תמורה ו1או תשלום ו1או פיצוי ו1או החזר הוצאות ו1או הפסד רווח ו1או דמי נזק אחרים כלשהם בגין הפסקת ביצוע הפרוייקט כאמור בסעיף זה. .31.2.5 הוראות סעיף 35.2.3לעיל ,לא תחולנה מקום שבו ההפסקה בביצוע העבודות ,כולו או חלקו ,בגינה נמסרה לקבלן הודעת ההפסקה לתקופה ,נגרמה בשל גורמים שאינם בשליטת החברה ,כגון ,אך לא רק ,קיומה של מניעה משפטית ו1או מנהלית לביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,לרבות בגין הוצאת צו מניעה ו1או כל צו ו1או הוראה אחרים על ידי כל רשות מוסמכת ,אשר יש בהם ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל ,כדי למנוע ו1או להפריע לביצוען הסדיר והתקין של העבודות (להלן – "גורמים שאינם בשליטת החברה") ,ובמקרה כאמור לא יהא הקבלן זכאי להשבת הוצאותיו מהחברה ו1או ממי מטעמה ,ו1או לכל תמורה ו1או תשלום ו1או פיצוי ו1או החזר הוצאות ו1או הפסד רווח ו1או דמי נזק אחרים כלשהם. .31.3נמסרה לקבלן הודעת הפסקה לצמיתות ,תחולנה ההוראות הבאות: .31.3.1 הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות ,כולן או חלקן (לפי הענין) ,הכל בהתאם לתנאים שיפורטו בהודעת ההפסקה לצמיתות. .31.3.2 אם נדרש לכך על ידי המנהל ,מקום שבו הופסק לצמיתות ביצוען של חלק מן העבודות בלבד ,ובכל מקרה ,מקום שבו הופסק לצמיתות ביצוען של העבודות כולן ,הקבלן יסלק ידו ויפנה את שטח הפרוייקט וישיב את החזקה בו לידי החברה ,הכל בהתאם להוראות, שתינתנה לו לענין זה על ידי המנהל. סעיף זה לעיל ,הינו מעיקרי חוזה זה ,והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. .31.5להסיר ספק ,הוראות סעיפים 35.2ו 35.3 -לעיל לא תחולנה במקרה שבו המנהל הורה על הפסקת ביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,בין לתקופה ובין לצמיתות ,כתוצאה מהפרה של הקבלן את התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ,ובמקרה כאמור ,יעמדו לחברה כל הסעדים המוקנים לה על פי מסמכי החוזה ו1או על פי כל דין .מובהר בזאת ,כי בכל מקרה בו הופסק ביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,מכל סיבה שהיא ,בין לצמיתות ובין לתקופה ,תהא החברה רשאית ,בכל עת ,להמשיך בביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,בין בעצמה ובין באמצעות כל גורם אחר ,על פי שיקול דעתה המוחלט ,וזאת בכל אופן שתמצא לנכון וזאת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי .לצורך זה ,תהא החברה רשאית ,בין היתר ,לעשות שימוש בעצמה ,ו1או למסור לכל גורם אחר ,את מסמכי העבודה וכל מסמך אחר, ולקבלן לא תהא כל תביעה ו1או דרישה ו1או טענה ,מכל מין וסוג ,כנגד החברה ו1או מי מטעמה ,בגין כך. 02 .30 העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן .30.1עם קבלת צו התחלת העבודה יקבל הקבלן רשות כניסה לאתר העבודות לצורך ביצוע העבודות בלבד ,בכפוף לשלבי העבודה כאמור בסעיף 15.1לעיל ובהתאם ללוח הזמנים אותו אישור המנהל. לקבלן לא תימסר החזקה באתר ומעמדו במהלך ביצוע החוזה יהיה מעמד של בר רשות בלבד מאת המזמין והמזמין יהיה רשאי בכל עת להפסיק את הרשות ולמנוע את כניסתו של הקבלן לאתר. .30.2בעת העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן ,ירשום המפקח פרטיכל לגבי מצבו של האתר לרבות חיבורים לרשתות ציבוריות ,קיומם של מטרדים ,קירות תומכים ותשתיות אחרות. .30.3על הקבלן לבדוק את נכונות הרישומים הנ"ל ,ובמידה ויש סטיות ביחס לפרוטוקול הנ"ל ,להעיר את הערותיו בכתב ,תוך 8ימים ממועד העמדת אתר העבודות לרשותו. .30.5הקבלן יהיה אחראי לעקירתם ולסילוקם של עצים באישור הרשויות ושיחים ,גדרות ,עמודי תאורה וטלפון או אלמנטים אחרים (כבטון ,אספלט וכד') הנמצאים באתר ,ולטיפול במטרדים התת- קרקעיים הקיימים ,אם קיימים ,בו .טיפול בסילוק מטרדים שיימצאו (אם יימצאו) באתר יהיה בתאום מלא עם הרשויות הנוגעות בדבר ובאישורן. .38 מועד השלמת העבודות .38.1הקבלן מתחייב להשלים את העבודות תוך תקופת הביצוע שנקבעה בלוח הזמנים ובלבד שאם ניתנה לקבלן ארכה להשלמת העבודות בהתאם לאמור להלן ,יוארך המועד להשלמת העבודות כקבוע להלן. .38.2אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו ו1או ביצועו המוקדם של כל חלק מסוים מהעבודות. פרק ח' -שינויים ,תוספות והפחתות .37 שינויים .37.1המזמין ו1או המפקח רשאים להורות בכל עת לקבלן ו1או לקבלנים האחרים על ביצוע כל שינוי בפרויקט ו1או בעבודות ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בצורתם ,אופיים ,סגנונם, איכותם ,סוגם ,גודלם ,גובה המבנים ,מתאריהם וממדיהם של כל חלק מהם ,הכל כפי שימצאו לנכון וכן כל תוספת אשר אינה נכללת במפורש או מכללא בעבודות (להלן" :השינויים") והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיהם ולבצעם בדייקנות ותוך המועדים שיקבעו המזמין ו1או המפקח ,בין אם הם מופיעים בכתב הכמויות נספח ב' ובין אם לא ,ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן בתתי פרקים קיימים של כתב הכמויות ,בשיעור שעולה על 10%מסכום החוזה ,ביחס לכל תת פרק ,או שהוספה של פריטים חדשים לכתב הכמויות לא תגדל בשיעור שעולה על 21%מסכום החוזה. .37.2קבע המפקח ,כי מגיעה לקבלן תמורה נוספת או שיש להפחית משכר החוזה בגין שינויים ,ייקבע ערכו של השינוי בהתבסס על מחיר יחידה כמפורט בנספח ב' לחוזה .במקרה שמחיר יחידה ,אשר לגביו נדרש שינוי ,אינו נכלל בכתב הכמויות נספח ב' ,הוא ישולם על פי ניתוח מחירים שיוכן ויוגש ע"י הקבלן למפקח ובתנאי שיאושר ע"י המפקח .ניתוח מחיר כנ"ל יוגש על ידי הקבלן למפקח, באחת מן הדרכים הבאות (כאשר הדרך הראשונה המפורטת בסעיף 38.2.1עדיפה על דרך החישוב המפורטת בסעיף ,38.2.2דרך החישוב המפורטת בסעיף 38.2.2עדיפה על דרך החישוב המפורטת בסעיף 38.2.4וכן הלאה): .37.2.1 פרורטה מחיר קיים בחוזה .במקרה של קיום יותר מסעיף אחד בכתב הכמויות לעבודות זהות1דומות הפרורטה תעשה לפי מחיר היחידה הזול שבהם. 03 .37.2.2 ניתוח המבוסס על מחירון דקל (לא דקל שיפוצים) בהפחתה של ,10%על פי הטבלה הרלבנטית לרווח קבלני ראשי; או לחילופין -ניתוח המבוסס על מחירון העבודות של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (נטו) בהפחתה של ,11%על פי בחירת המפקח. .37.2.3 ניתוח תשומות ,על בסיס עלויות בפועל (מלוות בחשבוניות מס או פירוט אחר לשביעות רצון המפ קח) .מובהר שחשבונית המס חייבת לכלול את כל הפרטים המזהים את אתר העבודה והכמויות הרלוונטיות ומשקפת את התשלום שבוצע בפועל לרבות ההנחיות שקיבל הקבלן. .37.2.5 הצעות של קבלני משנה אחרים המפרטות חומרים ,עבודה וכמויות. .37.2.1 ניתוח מחיר המבוסס על מחירוני ספקים1יצרנים או על פי הצעת קבלן משנה יחיד לא יתקבל ,אלא באישור מיוחד של המפקח או המזמין (מראש ובכתב). .37.2.0 רווח קבלני (במקרה של עבודת קבלן משנה) יהיה ( 12%למעט במקרה בו הניתוח יבוסס על מחירון דקל כאמור בסעיף 38.2.2לעיל) ויכלול את כל הוצאות הקבלן לרבות מימון ותקורה ולרבות הוצאות קבלן המשנה .מובהר כי רווח קבלני לא ישולם על עבודת קבלנים אחרים ,כהגדרתם בסעיף 27.3לעיל.למען הסר ספיקות מובהר שבמקרה של שרשרת קבלנים וקבלני משנה ישולם רווח קבלני של 12%בלבד לקבלן והוא יתחלק עימו בין קבלני המשנה לפי ראות עיניו. .37.2.8 ניתוח מחיר כנ"ל מחייב אישורו של המזמין וסיכומים בנושא עם המפקח הינם בגדר של סיכומי ביניים והמלצות למזמין בלבד ,ומחייבים כאמור אישור סופי של המזמין. .37.3לפני קביעת המפקח בדבר ערך השינויים ,תינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו ולהציג בפניו את ההוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהשינויים .קביעת המפקח בדבר ערך השינויים תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. .37.5למען הסר ספק מוצהר בזאת ,כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו הבלעדית של המפקח לקבוע את ערך השינויים על פי שיקול דעתו ומסופיות החלטתו כאמור לעיל. .37.1הוראות המזמין ו1או המפקח בדבר שינויים כאמור תקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב .אולם במקרה והמזמין ו1או המפקח יהיו בדעה שיש הכרח בשינוי מידי ואין באפשרותם להכין פקודת שינויים בכתב מבעוד מועד ,יתנו המזמין ו1או המפקח פקודת שינויים בע"פ ודין פקודה זו משעת נתינתה כדין פקודת שינויים שניתנה בכתב .מבלי לפגוע באמור לעיל ,יאשרו המזמין ו1או המפקח בכתב כל פקודה שניתנה על ידם בעל פה תוך 8ימים ממועד נתינתה. .37.0קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי או שנקבע בפקודת השינויים על ידי המפקח ערכו של השינוי והקבלן בדעה כי השינוי מחייב תשלום או תשלום גבוה יותר ,לפי העניין, יודיע למפקח בהקדם האפשרי ובכתב על כוונתו לבקש תשלום נוסף בגין ביצועו .לא השיג הקבלן על האמור בפקודת השינויים ,תוך 20יום מיום מתן פקודת השינויים רואים אותו כאילו הסכים לאמור בפקודת השינויים ,לרבות ערך השינוי. .37.8הקבלן לא יהיה רשאי לעכב את ביצוע העבודות ,לרבות השינויים ו1או לחדול מביצועם ו1או כל חלק מהם מחמת אי קביעת ערכו של השינוי ו1או הארכת תקופת הביצוע ו1או מחמת אי הסכמתו לערך השינויים כפי שנקבעו על ידי המפקח ו1או מחמת אי הסכמתו לקביעת המפקח בקשר לבקשתו להארכת תקופת הביצוע .הקבלן יהיה חייב בכל מקרה להמשיך ולבצע את התחייבויותיו על פי הוראות החוזה ברציפות ובהתמדה. .37.7השינויים אשר הקבלן יידרש לבצע לא יפטרו את הקבלן מחובתו להשלים את ביצוע העבודות ,כפי ששונו בפקודת השינויים במלואן תוך תקופת הביצוע הנקובה בחוזה .היה הקבלן סבור כי כתוצאה מביצוע השינויים ,לא יסיים את העבודות תוך תקופת הביצוע ,יהא הוא רשאי לפנות למזמין ולמפקח ולבקש ארכה .כל בקשה של הקבלן להארכת תקופת הביצוע כתוצאה מפקודת שינויים, תהא בכתב ותימסר למזמין ולמפקח תוך 20יום מהמועד בו ניתנה לקבלן פקודת השינויים בגינה ברצונו לבקש ארכה. 05 .37.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,באם נדרש הקבלן לבצע שינויים הנחוצים מחמת פגם בביצוע העבודות ו1או הנובעים מעבודה לקויה ו1או שימוש בחומרים לקויים ו1או מתנאים שנתגלו לקבלן באתר העבודות ו1או פעולות שבוצעו בניגוד להנחיות המפקח ו1או הדרושים לדעת המפקח כדי לשמר ו1או לייעל את ביצוע העבודות ,יבוצעו שינויים אלה על ידי הקבלן ללא תמורה נוספת כלשהי .במקרה של חילוקי דעות ,המפקח יקבע אם השינויים שהקבלן נדרש לבצע הינם מהסוג אשר לא מזכה את הקבלן בתמורה נוספת כאמור ,וקביעות המפקח תהיינה סופיות ולבתי ניתנות לערעור. .37.10ניתנה פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודות ו1או צמצום היקף העבודות שעל הקבלן לבצע על פי הוראות החוזה ,רשאי המפקח לקבוע כי כתוצאה מכך תקוצר תקופת ביצוע העבודות הנקובה בחוזה .קביעת המפקח תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. .37.11בכפוף לאמור במפורש בחוזה זה ,הצדדים מצהירים ומאשרים כי המחיר בהסכם זה נקבע על סמך הבנה והסכמה של הצדדים ,כי מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות נספח ב' ,הינם כוללים וסופיים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא .לקבלן אין ולא תהיה כל זכות לדרוש תוספת סכום כלשהו בקשר עם מחירי היחידה הנ"ל. פרק ט' -השלמה ,בדק ותיקונים .36 תעודת השלמה לעבודות .36.1 תוכניות עדות לאחר ביצוע ()as made הושלם ביצוע העבודות כנדרש על פי חוזה זה ,מתחייב הקבלן לספק למפקח את המסמכים המפורטים להלן: .36.1.1תוכניות לאחר ביצוע ( ,)AS MADEעל מדיה מגנטית ,בקובץ DWGובהתאם למפרט הכללי ,לפי פורמט G.I.Sלרבות כל הסטיות מהמתוכנן ,המותרות לפי החוזה כפי שאושרו על ידי המפקח במהלך ביצוע העבודות. .36.2 .36.1.2 תכנית לאחר ביצוע ב 3 -עותקים צבעוניים בקנה מידה .1:210 .36.1.3 מובהר בזאת כי הכנת התוכניות כאמור ,בדיקתן ואישורן על ידי המפקח הם תנאי מוקדם לבדיקת העבודות ומתן תעודות ההשלמה כאמור בסעיף 39.2להלן. בכפוף לאמור בסעיף 39.3להלן ,הושלם ביצוע העבודות ,יודיע על כך הקבלן בכתב ,למפקח. המפקח יבדוק בנוכחות הקבלן את העבודות תוך 10ימים ממועד קבלת ההודעה .מצא המפקח את העבודות מתאימות לתנאי החוזה על כל מסמכיו ,נספחיו והוראותיו ומשביעות רצון ,תינתן לקבלן על ידי המנהל תעודת השלמה עם תום הבדיקה (להלן" :תעודת ההשלמה") ומועד ההשלמה יהיה מועד הודעת הקבלן על השלמת ביצוע העבודות ,כאמור .תעודת ההשלמה תהיה בנוסח הרצוף בנספח ז' לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנו .מצא המפקח שהעבודות ו1או איזה חלק מהן לא בוצעו כאמור בהתאם לחוזה ,תימסר לקבלן בכתב על ידי המפקח רשימת תיקונים, שינויים והשלמות (להלן" :הפרטיכל המשלים"). לא תינתן לקבלן תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימו במצטבר כל התנאים דלהלן: .36.2.1המפקח מצא כי העבודות כולן על חלקיהן ,מתקניהן והציוד המנוי בהם (במידה והותקנו על ידי הקבלן) הופעל ונמצא מתפקד באופן סדיר ללא תקלות ועל פי התכניות והמפרטים. .36.2.2 קבלת העבודות על ידי הגופים השונים כמפורט בסעיף 39.3להלן. .36.2.3 הקבלן ביצע לשביעות רצון המפקח את כל הטעון תיקון ו1או ההשלמה כפי שפורט בפרטיכל המשלים. .36.2.5 הקבלן מילא את כל התחייבויותיו על פי החוזה והתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין ו1או על פי הנוהג. 01 .36.3 .36.5 .36.2.1מבלי לפגוע בסעיף 39.2.4לעיל ,הוצאת טופס ( 5טופס איכלוס) וטופס ( 1תעודת גמר) למבנה על ידי הקבלן ,לרבות קבלת כל האישורים של הגופים ו1או הרשויות הנדרשים לקבלתם. מובהר בזאת כי בכל מקום בחוזה בו מדובר על "השלמת העבודות" ו1או "תעודת השלמה" תחשבנה העבודות כמושלמות רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל וכל האמור בסעיף 39.3להלן. למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו1או בעריכת הפרטיכל המשלים כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא ,ישירה ו1או עקיפה ,לליקוי שנשכח ,לא נחשף ,או שהתגלה לאחר תהליך קבלת העבודות ובדיקת העבודות על ידי המפקח. מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף 39.2לעיל ,השלמת העבודות תאושר על ידי המפקח בתנאי שכל המנהלות ,האגפים והמחלקות המתאימים בעירייה ויתר הגופים המפורטים בסעיף 12.5 לעיל ,אישרו וקיבלו את העבודות לחזקתם. לא קיבל מי מהגופים העירוניים ו1או המנויים בסעיף 12.5לעיל ,את העבודות לחזקתו בתום ת קופת החוזה כאמור לעיל ,ימשיך הקבלן לנהל את האתר ולתחזק את העבודות ,עד אשר כל הגופים ,על נציגיהם ,יקבלו את העבודות לחזקתם. אין באמור לעיל ו1או בכל הוראה אחרת בחוזה כדי לגרוע מזכותו של המזמין להחזיק בעבודות ו1או להשתמש בהן ו1או בכל חלק מהן גם אם טרם בוצעו בהן עבודות התיקונים ו1או ההשלמה ו1או גם אם טרם הודיע הקבלן כאמור לעיל כי הן הושלמו. .36.1 אם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים ,לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודות כולן ,והמזמין החזיק או השתמש בו או עומד להחזיק או להשתמש בו ,רשאי הקבלן לבקש תעודת השלמה לגבי אותו חלק מהעבודות כאמור ,והמנהל יקבע לפי שיקול דעתו המוחלט והסופי אם לערוך בדיקת אותו חלק במגמה לתת לקבלן תעודת השלמה חלקית .הוראות סעיפים 39.1עד 39.3לעיל תחולנה על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות בשינויים המחויבים .מתן תעודת השלמה חלקית אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה על נספחיו ולרבות ביצוע עבודות נוספות באותו חלק מהעבודות בגינן קיבל הקבלן תעודת השלמה חלקית הנובע ו1או קשור לדעת המנהל ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והסופי לתיקונים והשלמות הדרושים בחלקים אחרים של העבודות. .36.0 קבע המפקח כי הושלמו העבודות או הושלם החלק המסוים מהעבודות שעל הקבלן היה להשלימו במועד מסוים ,חייב הקבלן למסור למזמין את העבודות או את אותו חלק מסוים מהן שהושלמו כאמור ,הכל לפי העניין ,והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודות או חלק מסוים מהעבודות, מחמת דר ישות ו1או טענות ו1או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין ו1או כל מי המנהל ו1או כלפי כל אדם אחר. .36.8 לא ביצע הקבלן את התיקונים ו1או ההשלמות שפורטו בפרטיכל תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח ,או בכל מקרה בו לדעת המנהל והמפקח ועל פי שיקול דעתם המוחלט והסופי אין ביכולתו ש ל הקבלן לבצע את התיקונים ו1או ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו1או באיכות ו1או בטיב משביעי רצון ,יהיה המזמין רשאי ,מבלי לגרוע מכל יתר זכויותיו על פי החוזה ו1או כל דין לבצע את התיקונים ו1או ההשלמות ו1או כל חלק מהם בעצמו ו1או באמצעות כל גורם אחר. הוצאות ביצוע ה תיקונים ו1או ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה בתוספת 20%מהם כתמורה להוצאותיו הכלליות משכר החוזה אשר טרם שולם לקבלן ו1או יגבה אותם מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות בדרך של מימוש ערבות הביצוע. .36.7 עם השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ועוד בטרם הודיע על השלמתם ,ינקה הקבלן את אתר העבודות ויסלק ממנו כפוף לקבלת הוראה אחרת מהמנהל ,את כל החומרים ,האשפה ,המבנים הארעיים והמתקנים אשר אינם מהווים חלק מהעבודות כך שבמועד הבדיקה על ידי הצוות הבודק יהיו העבודות ואתר העבודות נקיים ומתאימים למטרותיהם .כל ליקויים ו1או פגמים שיתגלו בניקוי העבודות ו1או באתר העבודות יצוינו אף הם בפרטיכל ויתוקנו על ידי הקבלן בטרם יקבל תעודת השלמה. .36.6 סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. 00 .50 .51 בדק ותיקונים .50.1 לעניין חוזה זה" ,תקופת הבדק" כמשמעותה בחוק המכר (דירות) התשל"ג – ,1683למעט תקופת הבדק בגין סדקים עוברים בקירות ובתקרות – עשר שנים. .50.2 למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה שיקבעו במפורש בתנאים המיוחדים ו1או במפרט הטכני לחוזה ,תקופות בדק שונות מהאמור לעיל לא תחול תקופת הבדק הרלבנטית הנזכרת לעיל אלא תחול ותחייב את הקבלן תקופת הבדק השונה שנקבעה באחד מהמסמכים האחרים הנזכרים לעיל. .50.3 מנינה של תקופת הבדק יחל מתאריך מתן תעודת השלמה ובלבד שעד תאריך זה המציא הקבלן למזמין את ערבות האחריות כמפורט להלן .במקרה של תעודת השלמה לחלקים שונים של העבודות -יחל מנין תקופת הבדק מתאריך מתן כל תעודת השלמה חלקית. .50.5 נתהוו ו1או נתגלו בעבודות תוך כדי תקופת הבדק פגמים ו1או ליקויים ו1או קלקולים ו1או נזקים ו1או כל פגם אחר מכל מין ו1או סוג הנובעים ,לדעת המנהל כתוצאה מעבודה לקויה ו1או בלתי מדויקת ו1או שלא בהתאם למפרטים ו1או בהתאם להוראות המנהל ו1או המפקח ,כתוצאה משימוש בחומרים פגומים ו1או לקויים ו1או בלתי מתאימים ו1או כתוצאה מביצוע עבודה בלתי מיומנת ובין מכל סיבה אחרת שאינה תלויה במזמין (להלן ביחד ולחוד" :הפגמים") חייב הקבלן לתקן את הפגמים על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו. .50.1 תיקון הפגמים יעשה תוך התקופה שתקבע על ידי המנהל ,ובתאום עם כל גורם אחר אשר ישתמש בעבודות מתוך מגמה לגרום להפרעה מינימאלית למשתמשים בעבודות. .50.0 אם הפגמים או חלק מהם ,לא ניתנים לדעת המזמין ו1או המנהל לתיקון ,או שתיקונם עלול לגרום, לדעת המזמין ו1או המנהל ,שיבושים או נזקים ניכרים למזמין ו1או למשתמשים בעבודות ,יודיע על כך המנהל לקבלן בכתב והקבלן יהיה חייב בתשלום פיצויים למזמין ,בסכום שייקבע על ידי המנהל ,וקביעתו של האחרון ,אשר תהיה מנומקת ,תחייב את הקבלן. .50.8 לאחר תום כל אחת מתקופות הבדק כאמור לעיל יערך פרטיכל על מצב העבודות נשוא תקופת הבדק (להלן" :פרטיכל הבדק") על פי הזמנה בכתב של צד כלשהוא מן הצדדים לחוזה זה, והצדדים מתחייבים הדדית להופיע ולהיות מיוצגים כדבעי לשם בדיקת ועריכת פרטיכל הבדק, בכל מועד שייקבע בהזמנה כאמור ,שלא לפני 30ימים מיום מסירת ההזמנה כאמור. .50.7 סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. ליקויים וחקירת סיבותיהם נתגלה ליקוי בעבודות בזמן ביצוען ,רשאים המנהל ו1או המפקח לדרוש מהקבלן לחקור אחר סיבות הליקוי ולתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המנהל .היה הפגם ,לדעת המנהל כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין .היה הפגם ,לדעת המנהל מהסוג שהקבלן אחראי לו לפי החוזה יחולו הוצאות החקירה והתיקון על הקבלן .החליט המנהל כי הליקוי אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייבבתשלום פיצויים למזמין ,וזאת בשיעור שייקבע על ידי המנהל. פרק י' -שכר החוזה .52 שכר החוזה .52.1 תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ,במלואן ובמועדן ,לרבות ביצוע ,השלמה ומסירה של העבודות ,יהא זכאי הקבלן לשכר אשר ישולם לו בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים בחוזה זה (להלן – "שכר החוזה"). 08 .52.2 שכר החוזה בפועל ייקבע בהתאם למכפלת מחירי היחידות (הבודדות) הנקובות בכתב הכמויות, כפי שניתנה לגביהם תוספת או (לפי הענין) הנחה בהצעת מחיר הקבלן במכרז (אם ניתנה) (מחירי היחידות הנקובים בסעיפי כתב הכמויות ,בהתחשב בהנחה או בתוספת שניתנו לגביהם כמפורט בהצעת מחיר הקבלן במכרז ,אם ניתנו ,יקראו להלן – "המחירים המוצעים") ,בכמויות היחידות אשר תבוצענה בפועל על-ידי הקבלן ,כפי שאלה תאושרנה על-ידי המפקח ,ובהפחתה של כל סכום שיופחת מסכום זה ,בהתאם להוראות חוזה זה .מובהר בזאת ,כי המחירים המוצעים לא ישתנו, בכל אופן שהוא ,לרבות בגין הגדלה ו1או הקטנה של היקף העבודות על פי חוזה זה ,וכי הקבלן לא יהא זכאי לכל הפרשים ,תשלום ,תוספת ו1או פיצוי בגין הגדלה ו1או הקטנה כאמור (מלבד תשלום המחירים המוצעים כאמור לעיל ,אשר יישארו בתוקף לאורך כל תקופת החוזה ,ובנוגע לכל כמות שתידרש על ידי החברה לביצוע העבודות) .למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי שכר החוזה אינו פאושלי ,והוא יקבע בהתאם לכמויות שבוצעו כאמור. .52.3 על אף האמור בסעיף 42.1לעיל ,שמורה לחברה הזכות לקבוע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לגבי עבודה מסוימת שתבוצע על פי חוזה זה ,כי שכר החוזה יהיה פאושלי .במקרה כזה ,ייקבע שכר החוזה לגבי עבודה זו מראש ,טרם הביצוע ויחושב ,ככל הניתן ,על פי המחירים הנקובים בכתב הכמויות והכמויות המשוערות. .52.5 במקרה שבו תתגלה בכתב הכמויות טעות חשבונית ,בכפל ו1או בסיכומים – אזי הקובע הוא מחיר היחידה הנקוב בסעיף כתב הכמויות ,ובהתאם לכך ,החברה תהא רשאית לתקן את הטעות. .52.1 לתשל ום סכומים על חשבון שכר החוזה יתווסף מס ערך מוסף ,כנגד חשבונית מס כדין .מס הערך המוסף בגין שכר החוזה ישולם לקבלן לא לפני המועד בו עליו לשלם את מס הערך המוסף לרשויות מס ערך מוסף בגין הכנסה זו ועל פי דין. .52.0 הקבלן ימסור לחברה ,מעת לעת ועל פי דרישתה ,אישור בתוקף מאת פקיד השומה על שיעור ניכוי מס במקור .לא יומצא אישור פקיד שומה כאמור ,תנכה החברה מהתשלומים המגיעים לקבלן את סכומי מס על פי דין. .52.8 שכר החוזה ,כפי שיחושב על בסיס מחירי היחידות בכתב הכמויות והמחירים ,מהווה תמורה מלאה ,סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ,במלואן ובמועדן (לרבות בגין עבודה וחומרים ,והוא כולל ,למען הסר ספק ,את כל ההוצאות ,מיוחדות ,כלליות ואחרות (לרבות מסים ,אגרות ו1או היטלים) ,מכל מין וסוג שהם ,הכרוכות בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות החוזה) ,ולא יתווספו לו תוספות ו1או הפרשים כלשהם ,מכל סוג ומין שהם ,אלא אם נאמר מפורשות אחרת בחוזה זה. .52.7 החברה תשתתף בעלות שכירת שירותיהם בפועל של שוטרים ו1או חברת אבטחה מורשית לפי קביעת משטרת ישראל ,אשר את שירותיהם יחויב הקבלן לשכור ,במהלך ביצוע העבודות ,על ידי משטרת ישראל ו1או העיריה ,לצורך ביצוע העבודות ,על פי הסכום הנקוב בכתב הכמויות והמחירים בגין שירותי שוטרים ו1או חברת אבטחה כאמור ,והכל בכפוף להוראות חוזה זה ,וכנגד אישור המפקח ביומני העבודה .הקבלן יפנה לחברה לפני שכירת שירותיהם של שוטרים ו1או חברת אבטחה כאמור ,והחברה תחליט ותודיע לקבלן האם ברצונה לשכור את שירותיהם של שוטרים ו1או חברת אבטחה ישירות כאמור ,או שהיא מעדיפה שהקבלן ישכור שירותים כאמור, והיא תשתתף בעלות שכירתם בלבד. מובהר בזאת ,כי החברה לא תשתתף בעלות שכירת שירותיהם של שוטרים ו1או חברת אבטחה כאמור ,בתקופה שלאחר מועד הגמר על פי לוח הזמנים המאושר. .52.6 מוצהר בזאת במפורש ,כי שכר החוזה נקבע על-ידי הצדדים בהסכמה ,ביודעם את אי הוודאות השוררת במשק בעת חתימת חוזה זה והצפויות בעתיד ,וכי לא יינתן לקבלן כל תשלום ,תוספת, הפחתה ,פיצוי ,השתתפות ,או כל תשלום מכל סוג ומין שהם ,בגין שינויים שיחולו במשק ,במחירי החומרים ,מחירי העבודה ,שער המטבע ,מכס ,מיסים ,ארנונות ,היטלים ,אגרות ,או מכל סיבה אחרת ,מכל סוג ומין שהם ,ללא כל יוצא מן הכלל .אין באמור לעיל כדי לפגוע בהוראות הכלולות בחוזה זה ונספחיו ,בדבר תוספת או הפחתה עקב שינויים ,או תשלום פיצויים או קיזוזים. 07 .53 עבודות שלא תימדדנה בנוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה ,העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא תימדדנה ,לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב התקורה של הקבלן למרות שאינן מפורטות: .53.1פינוי פסולת שבאתר לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות. .53.2 תיאום עבודות הקבלן עם כל קבלני המזמין ועם כל הרשויות בכלל זה משרדי הממשלה ,העירייה, מכבי אש ,חברת חשמל וכד'. .53.3 קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות. .53.5 סידורי ניקוז ארעי ,לרבות לשאיבת מים בשעת הצפה ,במידה ויהיה צורך בכך. .53.1 אמצעי זהירות למניעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר הבניה וסביב לו. .53.0 התקנת גדרות ושערים כולל העברתם ופירוקם בגמר העבודות. .53.8 הוצאות שמירת עבודות וציוד הקבלן באתר הבניה ,שמירה על שלמות גידור ותאורה. .53.7 הקמה ,אחזקה וניקיון מבני עזר ,סידורי נוחיות לעובדים ,מחסנים ,משרדי הקבלן ,ומשרד המפקח כמפורט בסעיף 30לעיל ,לרבות הריהוט ,המתקנים והציוד בהם ואחזקתם השוטפת ,לרבות פירוק המבנים והמתקנים בתום הביצוע. .53.6 מדידה ,סימון ,פירוק וחידוש סימון באם יידרש. .53.10הוצאות התקנה ,הפעלה ,אחזקה וצריכת מים ,חשמל וטלפון באתר העבודות ,לרבות התקנת מונים ופירוקם בתום הביצוע. .53.11ניהול האתר לרבות מהנדסים ,מנהל עבודה ,מודד ,חשבי כמויות לרבות הכנת חשבונות ,חישובי כמויות ,רשימות ברזל ,תכניות יצור ואישור ם כנדרש ,ניהול יומני עבודה ,מערכת בקרת איכות, השתתפות בישיבות עבודה עם המפקח והמתכננים בתדירות שתקבע ע"י המפקח. .53.12הוצאות הכנת לוח הזמנים המפורט ,הרצתו במחשב ,עדכונו וקבלת נתונים ודיווחים כנדרש ,אחת לחודש. .53.13סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו על ידי המפקח ואספקת חומרים אחרים במקומם. .53.15ניקוי שוטף של המבנה וסביבתו אחת ליום וניקוי לקראת המסירה ,כולל פוליש ברצפות המבנה וניקוי מוחלט של אבק ולכלוך. .53.11כל החומרים (ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו1או המשמשים לביצועה) ,הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם. .53.10כל העבודה וכוח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לתנאי החוזה ,לרבות כל העבודות המתוארות בתכניות ,בפרקים המתאימים במפרטים הטכניים ו1או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז. .53.18שימוש בציוד מכני ,מנופים ,אמצעי הרמה ,מעלית ,כלי עבודה ,מכשירים ,מכונות ,פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש באתר ,לרבות אחזקתם באתר ,פירוקם וסילוקם בתום העבודות. .53.17הובלת כל החומרים ,הציוד ,כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר ,ובכלל זה העמסתם ופריקתם ,אחסנתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר וממנו. .53.16הוצאות הגנה וביטוח של החומרים ,העבודות ,המבנים ,העובדים ,ביטוחים בהתאם להוראות סעיף 12להלן לרבות האמור בנספח יא' (אישור ביטוחי הקבלן) ,וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג ,הן על עבודות בביצוע ,הן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם נמסרו והן על עבודות שביצע צד ג' כל שהוא. 06 .53.20הוצאות תשלומי בדיקות מעבדה. .53.21תיקונים ,החלפות ,שיפוצים וכד' תוך כדי הבניה או לאחריה. .53.22אחריות לתקינות העבודות הכלולות בהסכם זה לתקופת אחריות ובדק כמצוין בחוזה. .53.23כל העבודות הנדרשות על פי מי ממסמכי החוזה השונים אם לא נמצא לכך סעיף מפורש בכתב הכמויות. .53.25רווח קבלן. .53.21אספקת הדוגמאות לאישור המפקח כמפורט בסעיף 31.8לעיל. .53.20עבודות במקומות צרים ,צפופים או גבוהים. מובהר בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת לכלול את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה .על הקבלן לקחת בחשבון בנוסף לנ"ל את כל הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי החוזה ,בין אם הם מצורפים לו ובין אם לאו. מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים בתוכם את כל ההוצאות הנובעות מדרישות החוזה על כל מסמכיו ולא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור מילוי התנאים השונים המוזכרים במסמכים השונים של החוזה. .55 עבודה ביומית מדידת שעות העבודה לעבודות שבוצעו לפי דרישת המפקח כעבודות ביומית תהיה לפי שעות הביצוע בפועל, כפי שנרשמו ביומן העבודה ואשרו על ידי המפקח ויראו את המחיר כתמורה הולמת גם בגין כל ההטבות הסוציאליות ושאר תשלומי החובה ,ובכלל זה תשלומי המיסים ,הביטוח וכיו"ב ,ההסעות לאתר העבודות וממנו ,זמני הנסיעה ,האש"ל ,כלי העבודה ,הנהלת העבודה ,ההוצאות הכלליות ,רווח הקבלן ,הוצאות המימון ,הוצאות האחרות של הקבלן וכיו"ב. .51 חשבונות חלקיים .51.1 על חשבון שכר החוזה הקבלן יגיש בתחילת כל חודש למנהל הפרויקט חשבונות חלקיים על סמך חלקי עבודה או חלקי שלבי עבודה גמורים ועל בסיס מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות נספח ב' לחוזה זה ע"פ החלוקה שבכתב הכמויות. .51.2 חשבונות חלקיים וחשבון סופי יוכנו בפורמט אלקטרוני באמצעות תכנת בינארית על פי החלטת המזמין (להלן" :התכנה") .את החשבונות החלקיים והחשבון הסופי יש לשלוח ישירות מתפריט התכנה לכתובת דואר אלקטרוני אשר תמסר לקבלן על ידי המנהל .בנוסף יגיש הקבלן למנהל את חשבונות החלקיים והחשבון הסופי בשלושה ( )3העתקים יחד עם דיסקט. .51.3 הקבלן יצרף לכל חשבון ביניים את כל דפי המדידות ,התכניות ,חישובי הכמויות וההסברים הנדרשים לצורך בדיקת אותו חשבון. .51.5 החשבונות יוגשו על ידי הקבלן עד ה 30 -לכל חודש קלנדרי ,עבור אותו חודש קלנדרי .החשבונות יתייחסו לחלקי עבודה שהושלמו בפועל בחודש הקלנדרי שבגינו הוגש החשבון .המזמין ,באמצעות מנהל הפרויקט ,יבדוק את החשבונות ,יתקנם במידת הצורך ויאשרם. .51.1 .51.0 מתוך הסכום שיאושר על ידי מנהל הפרויקט ,לתשלום בגין החשבון החלקי ,ינכה המזמין כל סכום המגיע לו מהקבלן ,לרבות מקדמה ,ככל שניתנה ,סכום השתתפות הקבלן בביצוע הביטוח ,כאמור בסעיף 12.1להלן .כל הסכומים שישולמו לקבלן כתשלומים בגין החשבונות החלקיים ,יראו אותם כחוב אותו חייב הקבלן למזמין וזאת עד להשלמת העבודה ולאישור החשבון הסופי בגינה על פי הוראות החוזה .מובהר בזאת ,כי תשלום על פי החשבונות החלקיים שיוגשו על ידי הקבלן לאישור כאמור ,יהיה בסכום מצטבר שלא יעלה על ( 60%תשעים אחוזים) משכר החוזה ,כך שבכל מקרה החשבון הסופי לא יפחת מסך של ( 10%עשרה אחוזים) משכר העבודה. אי הגשת החשבון על ידי הקבלן למנהל הפרויקט עד לתאריך ה 1 -בחודש עלולה לגרום לדחיית מועד התשלום ,ללא כל תוספת תשלום בגין כך לקבלן. 80 .50 .58 חשבון סופי .50.1 החשבון הסופי יוגש ע"י הקבלן רק לאחר סיום כל העבודות לפי החוזה וקבלתן ע"י המזמין (לרבות ביצוע כל התיקונים שיידרשו ע"י המנהל והמזמין ולרבות הגשת התוכניות כמפורט בסעיף .) 39.1בחשבון הסופי יפרט הקבלן את הסכום המגיע לו בגין השלמת העבודות בניכוי כל התשלומים ששולמו לו על חשבון .בנוסף ,יצרף הקבלן לחשבון הסופי את כל דפי המדידות, חישובי הכמויות ,ריכוזי היומנים ,תכניות העדות וכל מסמך או אישור נוסף שעל הקבלן להגיש לפי חוזה זה .החשבון הסופי ייבדק על ידי המזמין ,באמצעות מנהל הפרויקט ,אשר יבדוק את החשבון הסופי ,יתקנו במידת הצורך ויאשרו ובתנאי שהוגשו ע"י הקבלן למנהל הפרויקט כל המסמכים כאמור לעיל לשביעות רצונו. .50.2 מסכום החשבון הסופי שיאושר לתשלום ע"י מנהל הפרויקט ,יופחתו כל הסכומים שהמזמין זכאי להפחיתם ,על פי חוזה זה ו1או על פי הדין וכן דמי עיכבון בסך ( 10%עשרה אחוזים) מסכום שכר העבודה הכולל .היתרה ,אם תיוותר כזו ,בתוספת דמי העכבון בניכוי כל סכום שהופחת מהם, תשולם לקבלן בתנאי שהקבלן יחתום על הצהרת ביטול תביעות בנוסח נספח י' ובתנאי נוסף, שהקבלן ימסור למזמין קודם לביצוע התשלום את ערבות הטיב. .50.3 אם יתברר כי הקבלן קיבל על חשבון שכר החוזה סכומים העולים על הסכום שיגיע לו על פי החשבון הסופי ,כפי שזה יאושר ע"י מנהל הפרויקט ,ישיב הקבלן למזמין ,כל סכום ששולם לו ביתר ,כאמור ,בצירוף הפרשי הצמדה למדד הבנייה. תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה מוסכם בזאת במפורש כי בשכר החוזה ,כהגדרתו בפרק זה ,לא יחולו שינויים אלא בהתאם לאמור להלן: .58.1בגין כל תשלום האמור להשתלם בהתאם להוראות חוזה זה ו1או נספחיו ,במהלך 17החודשים אשר מניינם יחל במועד חתימת חוזה זה ,לא תשולם תוספת כלשהי בגין פער בין המדד הבסיסי למדד החדש. .58.2 ככל ובמהלך 17החודשים כאמור ,יחול שינוי במדד החדש ושיעורו יהיה 5%או יותר ,מעל למדד הבסיסי ,יוגדר החודש אליו מתייחס המדד הבסיסי כחודש שבו חל השינוי בשיעור המדד של 5% או יותר. .58.3 החל מהחודש ה 16-ממועד חתימת חוזה זה ,לכל התשלומים האמורים להשתלם מצד אחד למשנהו על פי חוזה זה ו1או נספחיו ,יתווספו הפרשי הצמדה ,הידועים במועד הגשת החשבון, ובהתאם למועד ביצוע העבודה נשוא החשבון בפועל ,או המועד שנקבע לביצועה בלוח הזמנים המאושר – המוקדם מביניהם .לצורך חישוב הפרשי ההצמדה כאמור ,ייחשב המדד בגין החודש ה 16-ממועד חתימת חוזה זה ,כמדד הבסיסי ,וזאת חלף ההגדרה הקבועה בסעיף 1.4.5לעיל. .58.5 אם יחולו תנודות במדד ,בהתבסס על האמור בסעיפים 47.3 - 47.1לעיל ,יגדל או יקטן שכר החוזה בהתאם לחישוב הבא :ההעלאה או ההפחתה של שכר החוזה תחושב לפי כל חודש לגבי תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה באותו חודש ,בהתאם לשיעור התנודות במדד ,בניכוי כל תשלומי הביניים הקודמים ששולמו לקבלן .58.1 מוסכם בזאת כי פרט להפרשי ההצמדה כאמור בסעיף זה ,ולאמור במפורש בנספח "ב" ,שום תנודות ו1או הפרשי הצמדה בשכר עבודה ו1או במחירי חומרים ו1או במיסים ו1או באגרות ו1או בהיטלים על ביצוע העבודות ו1או על החומרים ו1או הציוד אשר הקבלן חייב לספק על פי החוזה לא ישנו ו1או ישפיעו על שכר החוזה .למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי יראו את שכר החוזה ככולל את כל המיסים ,ההיטלים ,האגרות ותשלומי החובה החלים על ביצוע העבודות ולרבות על החומרים ,הציוד והמתקנים אשר הקבלן חייב לספק במסגרתו ו1או לצורך ביצוען .כל שינוי בשיעור המיסים ,ההיטלים ,האגרות ותשלומי החובה ו1או הטלת מיסים ,אגרות או תשלומי חובה נוספים לא ישפיעו על שכר החוזה והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש כל תשלום נוסף בגינם. 81 .58.0 .58.8 .58.7 .57 מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה על נספחיו ,נגרם עיכוב בביצוע העבודות על ידי הקבלן ,של עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הביצוע החוזית ,פרט למקרה בו ניתנה לו על ידי המנהל ארכה לביצוע לפי הוראות החוזה ,ככל ויחולו תנודות במדד כאמור בסעיף 47.4לעיל ,יגדל שכר החוזה בהתאם לחישוב הבא :תנודות במדד עבור תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה בכל אחד משלושת החודשים כאמור ,תחושבנה לפי השינוי במדד בין המדד בחודש הבסיסי ,למדד ב30- הימים האחרונים שבהם היה על הקבלן להשלים את העבודה שעוכבה ,ובתוספת 10%מעליית המדד הנוסף בכל אחד משלושת החודשים האמורים. נגרם עיכוב בביצוע העבודות על ידי הקבלן ,של יותר משלושה חודשים לאחר תום תקופת הביצוע החוזית ,פרט למקרה בו ניתנה לו על ידי המנהל ארכה לביצוע לפי הוראות החוזה ,יראו במקרה של עלייה במדד כל עבודה שבוצעה במבנה מעבר לשלות החודשים שלאחר תום תקופת הביצוע החוזית ,כעבודה שבוצעה בתקופת 30הימים האחרונים שעל הקבלן היה לבצעה בהתאם לחוזה. אם בתשלומי הביניים לא שולמו לקבלן סכומים המגיעים לו עבור עבודה שביצע למרות שהקבלן הגיש למנהל חשבון עבור אותה עבודה ,יראו את הסכומים האמורים כתשלום עבור עבודה שבוצעה בחודש שבגינו משולם תשלום הביניים הכולל את הסכומים האמורים .פרט להתייקרות המגיעה לקבלן עבור סכומים אלה בתשלומי הביניים בו אושרו הסכומים עבור אותה עבודה ,לא ישאו הסכומים האמורים הפרשי הצמדה נוספים ו1או ריבית כלשהי עקב אי תשלומם על פי החשבון שהוגש על ידי הקבלן. הוברר כי שכר החוזה שנקבע על י די המנהל עולה על כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן ,יראו את יתרת התשלום ,במחירי בסיס החוזה המגיע לקבלן ,כתשלום עבור עבודה שבוצעה בתקופת 30 הימים האחרונים של תקופת הביצוע החוזית או עבודה שבוצעה בתקופת 30הימים האחרונים שלפני השלמת העבודה ,אם המבנה הושלם לפני תום תקופת הביצוע החוזית. מענק בגין סיום מוקדם ("בונוס") .57.1 הואיל וברצון המזמין להביא להשלמתן של העבודות באיכות הנדרשת ובטווח זמן קצר ככל הניתן, ומפאת החשיבות הרבה שרואה המזמין בהשלמת העבודות לכל המאוחר בתום תקופת הביצוע הכוללת על פי חוזה זה ,הרי שלצד הפיצויים המוסכמים והקבועים מראש בגין איחורים ,נקבע להלן גם מענק בגין השלמת העבודות טרם המועד הקבוע בחוזה. .57.2 לצורך סעיף זה "השלמת העבודות" משמעה סיום כל עבודות הקבלן על פי חוזה זה ,וקבלת תעודת השלמה על פי התנאים הקבועים בסעיפים 39.2ו 39.3-לעיל. .57.3 השלים הקבלן את העבודות כאמור ,בהתאם להוראות החוזה ולשביעות רצון המפקח ,בתוך 10 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה ,או לפני יום ,/.27.02/5לפי המוקדם מבינהם ,יהיה הקבלן זכאי למענק כספי בסך של ₪ 100,000חמש מאות אלף שקלים חדשים) ,בצירוף מע"מ בשיעורו כדין. .57.5 נמנע מאת הקבלן להביא להשלמת העבודות קודם למועדים הקבועים בסעיף 48.3לעיל ,בשל מניעה הנובעת מאת המזמין או מאת צד שלישי כלשהו ,ואפילו אם המדובר במניעה הנובעת אך ורק מאת המזמין ובנסיבות אשר אינן תלויות בקבלן ואפילו אם כתוצאה מכך הוארכה על ידי המזמין תקופת הביצוע המאושרת ו1או אפילו מדובר בכוח עליון ,לא יהא הקבלן זכאי לכל מענק מכל מין וסוג והוא (לרבות כל מי מטעמו) ולא יהיה רשאי להעלות כל טענה בעניין זה כנגד המזמין ו1או כל מי מטעמו .הקבלן מוותר בזאת כלפי המזמין וכל מי מטעמו ,באורח סופי ,מוחלט ובלתי חוזר ,על כל טענה ו1או דרישה ו1או תביעה בעניין זה על כל הכרוך ,הקשור והנובע הימנו. .57.1 מובהר ומוסכם כי מתן המענק מותנה בהשלמת העבודות לשביעות רצונו המלאה של המזמין ובעמידת הקבלן במלוא התחייבויותיו כלפי המזמין עד לאותו המועד ,ללא יוצא מן הכלל .למזמין יהא שיקול דעת מוחלט ובלעדי לעניין מתן המענק והקבלן מתחייב בזאת שלא להעלות כל טענה ו1או דרישה ו1או תביעה בקשר עם המענק. 82 .57.0 המענק ישולם לקבלן במועד סילוק יתרת שכר החוזה ותשלום החשבון הסופי ,כהגדרתו בסעיף 46.1לעיל. .57.8 לא עמד הקבלן במלוא התחייבויותיו כלפי המזמין בתקופה שלאחר תשלום המענק ,תיבטל זכותו של הקבלן לקבלת המענק והמענק ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום יתר כאמור בסעיף 46.3לתנאי ה חוזה .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המזמין יהא רשאי לגבות בחזרה מהקבלן את המענק בכל דרך ,לרבות באמצעות חילוט הערבות לתקופת הביצוע או הבדק. פרק יא' – בטחונות .56 ערבות ביצוע .56.1להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן ,ימציא הקבלן למזמין במעמד חתימת החוזה ,ערבות בנקאית צמודה ,של אחד הבנקים המסחריים הגדולים בישראל, אוטונומית ובלתי מותנית ,בתנאים ובנוסח הקבועים בנספח ח' (להלן" :ערבות הביצוע") .המצאת הערבות הינה תנאי לחתימת חוזה זה. .56.2 ערבות הביצוע על סך בשקלים חדשים השווה ל 1%-מהצעת הקבלן במכרז ,ותהא צמודה למדד תשומות הבניה למגורים. .56.3ערבות הביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות בפועל ,עד לסילוק הסופי של שכר החוזה ולקבלת תעודת השלמה ובכפוף לכך שעד לאותו מועד ,ימציא הקבלן למזמין את ערבות הטיב כהגדרתה להלן. .56.5במקרה הצורך ,מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם ,כתבי הארכה של ערבות הביצוע כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת בצוע העבודות בפועל .וכן מתחייב הקבלן להגדיל את סכום ערבות הביצוע מיד עם קבלת דרישת המזמין או המנהל וזאת בכל מקרה בו היקף החוזה יגדל מעבר לסכום אשר מהווה את הבסיס לחישוב סכום ערבות הביצוע ,לרבות במקרה והיקף החוזה ושכר החוזה יגדלו כתוצאה מביצוע שינויים. .56.1כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו1או בהארכת תוקפה ו1או בגבייתה ו1או בהגדלת היקפה לפי העניין ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. .56.0 אין במתן ערבות הביצוע הנ"ל ו1או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן כלפי המזמין על פי החוזה ו1או על פי הוראות כל דין ו1או בכדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוע כל סעד המגיע ו1או שיגיע לו על פי החוזה ו1או על פי כל דין. .56.8במקרה של מימוש ערבות הביצוע כולה או חלקה ,חייב הקבלן להמציא מיד למזמין ערבות ביצוע חדשה או משלימה ,לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה ,לרבות סכום ערבות הביצוע. .56.7המזמין זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו1או פיצוי ו1או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבלן על פי החוזה ו1או על פי כל דין ,על ידי מימוש ערבות הביצוע. .56.6מבלי לגרוע מכלליות האמור ,במקרה והקבלן יפר תנאי מתנאי החוזה ,יהא המזמין רשאי מבלי לגרוע ו1או לפגוע בזכויותיו על פי הוראות החוזה ו1או הוראות כל דין ,לחלט את סכום ערבות הביצוע כולו או חלקו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לחילוט האמור. .56.10הוצא צו התחלת עבודה בטרם המציא הקבלן ערבות ביצוע ,והגיש הקבלן חשבון ביניים כלשהו למזמין ,יבוצע התשלום בגין חשבון הביניים רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין את ערבות הביצוע. איחר הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע ,יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום חשבון ביניים כאמור, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור ,לא ישא הפרשי הצמדה ו1או ריבית כלשהי. 83 .56.11מובהר בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי המזמין ,יקבע המזמין על פי שיקול דעתו הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים. .56.12סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. .10 ערבות טיב .10.1להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואו ובמועדן ,במשך תקופת הבדק ,כהגדרתה לעיל, וכן לטובת הוצאת תעודת גמר בגין חלקי העבודות אשר בוצעו ע"י הקבלן ,ימציא הקבלן למזמין ולפקודתו בתחילת תקופת האחריות ערבות בנקאית צמודה ,של אחד הבנקים המסחריים הגדולים בישראל ,אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח ובתנאים הקבועים בנספח ט' לתקופה של שלוש ( )3שנים (להלן" :ערבות הטיב"). .10.2סכום ערבות הטיב יהיה בסכום השווה ל 2.1% -מערך החוזה. .10.3כנגד המצאת ערבות הטיב ,יחזיר המזמין לקבלן את ערבות הביצוע ,בתנאי שיתמלאו כל התנאים שלהלן: .10.3.1 הקבלן קיבל תעודת השלמה; .10.3.2 הקבלן המציא למזמין הצהרה על ביטול כל תביעותיו בנוסח המצ"ב כנספח י'. .10.5ערבות הטיב תהיה צמודה למדד תשומות הבניה למגורים ויחולו לגביה כל ההוראות המפורטות בסעיפים 49.10 - 49.3לעיל ,בשינויים המחויבים. .10.1 מובהר בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי המזמין ,יקבע המזמין על פי שיקול דעתו הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים. .10.0סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. פרק יב' -נזיקין וביטוח .11 אחריות הקבלן לנזק לעבודות ,לאתר העבודות ולתכולתו .11.1 מיום תחילת ביצוע העבודות ועד מתן תעודת השלמה ,יהא הקבלן אחראי לשמירה ולשלמות העבודות באתר העבודות ,לרבות כל ציוד וחומרים שהובאו לאתר העבודות למטרת ביצוע העבודות ,לרבות המבנים הארעיים שהוקמו באתר והשגחה עליהם .בכל מקרה של נזק לעבודות ו1או לאתר העבודות ו1או לפרויקט מסיבה כלשהי יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות מתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה ונספחיו. .11.2 הוראות סעיף 51.1לעיל ,תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידו בתקופת הבדק. .11.3 נזיקין לגוף או לרכוש 85 .11.5 .11.3.1 הקבלן הוא האחראי הבלעדי לכל נזק ו1או אובדן ו1או חבלה ו1או תאונה מכל מין ו1או סוג שהוא לרבות נזק גוף ו1או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו1או גוף שהם ,ו1או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו1או לקבלני המשנה ו1או לכל מבנה ורכוש אחר המצוי באתר העבודות ו1או מחוץ לאתר העבודות ו1או לכל צד שלישי אחר ו1או לרכושם של כל אחד מאלה כתוצאה ישירה ו1או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו1או על ידי עובדיו ו1או שלוחיו ו1או קבלני המשנה ו1או המועסקים על ידו ו1או כתוצאה מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של הקבלן ו1או עובדיו ו1או שלוחיו ו1או קבלני המשנה שלו ,בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק. .11.3.2 הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו1או פיצוי ו1או תשלום ו1או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיו טלו ו1או יחולו עקב כל מעשה ו1או מחדל כאמור ו1או כתוצאה מהם .כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו1או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור למזמין ו1או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבדק. נזיקין לעובדים .11.5.1 .11.1 נזקים לרכוש ציבורי .11.1.1 .11.0 הקבלן אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו1או המועסקים על ידו ו1או הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו1או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו1או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו ,לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו1או אובדן ו1או תאונה ו1או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות ו1או במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק. הקבלן אחראי לכל נזק ו1או קלקול שייגרם לכביש ,דרך מדרכה ,שביל ,רשת מים, ביוב ,תיעול ,חשמל ,כבלים ותקשורת ,טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו1או תת קרקעיים וכיוצ"ב ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בין שהנזק ו1או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות .הקבלן יתקן את הנזקים ו1או הקלקול כאמור על חשבונו ,באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור .על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת- קרקעיים העוברים באתר העבודות. פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .11.0.1 הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן ,החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו1או על-פי כל דין. .11.0.2 הקבלן מתחייב לבוא בנעלי העירייה ו1או הרשות ו1או המנהל ו1או המפקח ו1או עובדיהם ו1או שלוחיהם ,אם יתבעו ביחד ו1או לחוד ,בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה ו1או הוראות כל דין .המזמין מתחייב להודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ,מיד עם קבלת הודעה בגינה ,ולאפשר לקבלן להתגונן. .11.0.3 הקבלן מתחייב לשפות ולפצות ,באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב ,את המזמין ו1או את העירייה ו1או את הרשות ו1או המפקח ו1או עובדיהם ו1או שלוחיהם ,בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא שתוגש ,אם ומיד כאשר תוגש ,על ידי כל אדם ,בלי יוצא מן הכלל ,נגדם ו1או נגד מי מהם ו1או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם ,בגין כל תאונה ,חבלה או נזק להם אחראי הקבלן על פי חוזה זה ו1או על פי הדין ,לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמין ו1או לרשות במ לואן ו1או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתם ו1או לחובת מי מהם בקשר לנזקים ,אשר הקבלן אחראי להם ובתנאי ,שהמזמין הודיע לקבלן ,מיד עם קבלת הודעה על כך ,על המקרים המנויים מעלה ,ונתן לקבלן הזדמנות להתגונן כנגדם וכנגד בתביעה כאמור ,או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה. .11.0.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם כתוצאה מפעולה או מביצוע עבודה כלשהי של הקבלן בניגוד לחוזה ו1או לכל דין ,יוצא כנגד המזמין ו1או הרשות ו1או המנהל ו1או המפקח ,צו מאת בית משפט ,יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל ,על כל נזק בין ישיר ובין עקיף וזאת ,מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן ,לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים ,להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל ,או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודות כתוצאה מצו כנ"ל. 81 .11.0.1 .11.8 .12 מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה ,יהיה המזמין רשאי לתקן בעצמו ו1או באמצעות אחרים ,את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בכך ,בתוספת של 11%ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן ,על הנזקים והקבלן לא תיקן נזקים אלו תוך 10ימים ממועד קבלת הודעת המזמין והכל בכפוף להוראות חוזה זה. סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. ביטוח - .12.1 ביחס לעבודות נשוא חוזה זה ,שיבוצעו על ידי הקבלן ,המזמין יגרום לעריכת ביטוחים קבלניים הכרוכים בביצוע העבודה להוראות סעיף ביטוח זה .השתתפות הקבלן תהא על ידי ניכוי משכר העבודה לו זכאי הקבלן לפי חוזה זה (למעט מס ערך מוסף) ,של סכום המהווה ( 0.81%שבעה וחצי פרומיל) ממנו .הניכוי האמור יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר (לרבות חשבונות ביניים וחשבון סופי) שיגיש הקבלן בגין ביצוע אותה עבודה ,ושיאושר על ידי המזמין. .12.2 ביטוחי המזמין .12.2.1 מבלי לגרוע מאחריותו ו1או התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה ו1או לפי כל דין ומבלי שהמזמין נוטל על עצמו אחריות כלשהי כלפי המקים ,מצהיר המזמין כי ערך פוליסה לביטוח עבודות קבלניות כמפורט לעיל ולהלן (להלן" :ביטוח העבודות הקבלניות") על מנת להגן על עצמו ו1או על הבאים מכוחו ו1או על הקבלנים ו1או על קבלני המשנה מטעמו מפני אובדן ,או נזק או אחריות בקשר עם ו1או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה; בכפוף לתנאים ,סייגים ,גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפויות העצמיות הכלולים בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות ,תכלול הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הכיסוי המפורטים להלן : .12.2.2 ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות א .פרק א' העבודות ,המבטח במלוא ערכן את העבודות והחומרים ו1או כל ציוד אחר שהינם חלק בלתי נפרד מהעבודות בקשר עם חוזה זה .מוסכם בזה במפורש כי הביטוח הנערך על פי פרק זה (א) אינו כולל ציוד ו1או מתקנים ו1או כל רכוש אחר המשמש את הקבלן בביצוע עבודותיו ואשר אינו מהווה חלק מהעבודות נשוא חוזה זה. .12.2.3 ב. פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,המבטח את אחריותם על פי דין של המזמין ו1או הקבלן ו1או קבלני משנה( ,להלן" :יחידי המבוטח") ,למעט במפורש אחריותם של הקבלן ו1או קבלני משנה בגין ו1או עקב השימוש בציוד מכאני ו1או בציוד חפירה ו1או ציוד מכאני הנדסי ו1או כלי רכב מכל סוג שהוא) ,בקשר עם ביצוע העבודות נשוא חוזה זה .בגין פגיעה ו1או נזק העלולים להיגרם לגופו ו1או לרכושו של כל אדם או גוף כלשהו ,בגבול אחריות בסך 10,000,000ש"ח למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח .מוסכם בזה כי הביטוח האמור בס"ק זה ( 60.0.0ב') כפוף לסעיף אחריות צולבת על פיו יראו את הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. ג. פרק ג' חבות מעבידים המבטח את אחריותם של המזמין ו1או הקבלן ו1או קבלני משנה על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו1או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם ,1670כלפי העובדים המועסקים על ידם ו1או מטעמם בביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה לרבות קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,בגבולות אחריות של 20,000,000ש"ח לתובע ,לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. מוסכם בזה ,כי שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות (המפורט בסעיף )60.0לעיל), יכלול גם את הקבלן ,והקבלן ישתתף בדמי הביטוח של ביטוחי העבודות (המפורטים בסעיף 60.0.0לעיל) לרבות בהתאם לאמור בסעיף 60.0./לעיל ובכפוף למילוי כל התחייבויות הקבלן בין אם נשוא חוזה זה ובין אם על פי כל הוראה אחרת בפוליסות לביטוח העבודות הקבלניות ו1או על פי כל התחייבות אחרת בקשר עם חוזה זה ,על נספחיו. 80 .12.2.5 מוסכם בזאת ,כי תגמולי ביטוח ,באם יגיעו על פי הפוליסה המתוארת בסעיף ( 60.0.0א') לעיל ,ישולמו לחברה בלבד ו1או למי שתורה החברה בכתב ,אולם ,בכל מקרה מוסכם כי תגמולי ביטוח כלשהם שיתקבלו מאת החברה המבטחת על פי תנאי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ,ישמשו לקימום ו1או לתיקון הנזקים שנגרמו לעבודות והחברה תעביר לקבלן את תגמולי הביטוח שהתקבלו מהמבטח ,בניכוי השתתפות עצמית ,בתנאי שהקבלן תיקן בעצמו את הנזק המכוסה כאמור ו1או בגינו התקבלו תגמולי הביטוח, תשלום תגמולי הביטוח לקבלן ,כאמור ,מותנה בקבלת אישור מפורש של מנהל ו1או מפקח העבודות מטעם החברה כי התיקון בוצע בשלמותו והינו לשביעות רצון מנהל ו1או מפקח העבודות מטעמו של המזמין וזאת ,עד לגובה הסכום שיידרש לקימום ו1או תיקון הנזק לעבודות .כל סכום שיתקבל בגין תגמולי הביטוח ,מעבר לסכום שיידרש לתיקון הנזק דלעיל (בניכוי השתתפות עצמית) ,יהיה שייך לחברה. .12.2.1 למען הסר כל ספק ,מוצהר ומוסכם בזה כי בנוסף לאמור בסעיף 60./לעיל (לעניין הוצאות בגין עריכת הביטוחים ע"י החברה) ומבלי לגרוע מהאמור ,הקבלן יישא ,בכל מקרה נזק בסכומי ההשתתפויות העצמיות וכל הוצאה אחרת הקשורה לכך שנשאה בהם החברה הנקובים בפרקי הפוליסה לביטוח העבודות (סעיף 60.0לעיל) .במידה והיו מעורבים בנזק מספר קבלנים ,תפוצל ההשתתפות העצמית וההוצאות כאמור ,ביניהם על פי החלטתה הבלעדית של החברה. .12.2.0 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה ביטוח לרבות ,פינוי פסולת והריסות. הקבלן יישא בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והחברה תעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק כמפורט בסעיף 60.0.4לעיל .למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח וכי החברה ו1או מנהליה ו1או עובדיה לא יהיו חייבים לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור. .12.2.8 תמצית ביטוח העבודות הקבלניות הנערך על ידי החברה בחתימת החברה המבטחת מצ"ב בנספח יד' לחוזה זה (להלן " :תמצית ביטוחי המזמין"). .12.2.7 על פי בקשה בכתב מאת הקבלן ,יאפשר המזמין לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות במשרדי המזמין כולל תנאי הפוליסה וסכומי ההשתתפויות העצמיות. .12.2.6 הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על ידי המזמין על פי האמור בסעיף 60.0לעיל .כמו כן ,מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם המזמין לשם שמירה ומימוש זכויות המזמין ו1או מי מטעמו על-פיהם. .12.2.10מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מאשר בזה הקבלן ,כי הוא מודע לאמור בהתניות המיוחדות לעבודה בחום ,לחובת קיום שמירה ולחובת בדיקה אצל הרשויות ,על קיומם של מתקנים וצנרת תת קרקעיים בכל מקום בו מתוכננות חפירות הקשורות לעבודות נשוא חוזה זה. .12.2.11המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בפוליסת הביטוח כאמור בסעיף 60.0 לעיל אולם ,כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן על פי תנאי הפוליסה הנ"ל והמתייחס לקבלן יובא לידיעתו בכתב 30יום מראש. .12.2.12ככל שהקבלן יהיה בדעה ,כי קיים לגביו צורך להגדיל את היקף הביטוחים ו1או לערוך ביטוחים נוספים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה ,מתחייב הקבלן לעשות ביטוחים נוספים אלו על חשבונו הוא לפני תחילת ביצוע העבודות ,לאחר שהודיע למזמין על כוונתו לעשות כן .הקבלן מתחייב להמציא למזמין העתק מהפוליסות הנוספות שהוצאו על ידו כמפורט לעיל. .12.2.13מוב הר בזאת במפורש ,כי אין ולא יהיה בעריכת ביטוח העבודות הקבלניות על ידי המזמין ,כדי להטיל על המזמין ו1או על מי מטעמו כל חבות ו1או אחריות ,מכל מין וסוג שהם ,בגין ו1או בקשר לביטוחים הנערכים על ידי המזמין ,כלפי הקבלן ו1או כלפי מי מטעמו (לרבות עובדיו ,קבלני משנה וכל הבאים מטעמם ו1או בשמם) ,לרבות בקשר לטיבם ,תנאיהם ,חריגיהם ,היקפם ו1או תקפותם וסוג הכיסוי הניתן על ידם והקבלן מצהיר כי הוא מוותר על כל תביעה ו1או דרישה כנ"ל. 88 .12.2.15בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו1או דרישה מכל מין וסוג שהן כלפי המזמין ו1או מנהליו ו1או עובדיו ו1או מי מטעמם בגין ביטוחי המזמין המפורטים לעיל ולהלן ,היקפם ,תנאיהם ,חריגיהם וסוג הכיסוי הניתן על ידם והוא מוותר על כל תביעה או דרישה כנ"ל. .12.2.11מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו ,מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בגין הביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף 60.0לעיל מתחייב הקבלן להודיע מיידית למפקח ולמנהל על קרות מקרה הביטוח ולדאוג ,במקרה הצורך בתאום ובאמצעות המזמין ,כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק .הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המזמין לרבות המנהל ו1או המפקח בכל הדרוש למימוש הזכויות על פי הפוליסה ,לרבות לשתף פעולה עם דרישות המבטח ו1או להעביר למנהל ו1או למפקח כל מידע שיידרש וזאת ,מבלי לגרוע מזכויות המזמין לנהל המשא ומתן בעצמו. .12.2.10מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ,מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות ,על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו1או המזמין ו1או המנהל ו1או המפקח ,אלא אם המזמין הורה בכתב לקבלן לנהוג אחרת. .12.2.18מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי חוזה זה ו1או על פי כל דין ,הקבלן יהיה אחראי בלעדית לנזקים אשר היו מכוסים בפוליסות המפורטות בסעיף 60.0.0לעיל ,אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו1או הפועלים מטעמו ,לרבות ספקים ,קבלני משנה ועובדיהם ,אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. .12.2.17למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה כי הוראות סעיף 60.0זה (ביטוחי המזמין) אלה אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן ו1או אחריותו על פי חוזה זה על נספחיו. .12.3 ביטוחי הקבלן: .12.3.1 בנוסף ,ומבלי לגרוע מאחריותו ו1או התחייבויותיו של הקבלן על פי כל דין ו1או על פי האמור בחוזה זה ,מתחייב הקבלן ,כי לפני מועד תחילת ביצוע העבודות על ידו ו1או על ידי מי מטעמו ו1או לפני מועד הצבת ציוד כלשהו באתר ביצוע העבודות ,על ידו ו1או על ידי מי מטעמו ו1או עבורו ,המוקדם מבין המועדים הנ"ל ,ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות ועד לסיומן ולקבלת תעודה על השלמת העבודות במלואן ו1או בחלקן ,לרכוש לערוך ולקיים ,על חשבונו ,על שמו ,על שם קבלני המשנה ועל שם המזמין במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט ,את הביטוחים המפורטים בנספח יא' ,לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור ביטוחי הקבלן") ,אצל חברת בטוח המורשית כדין לפעול בישראל (להלן" :ביטוחי הקבלן"). .12.3.1.1ביטוח אש מורחב (רכוש בבעלות ו1או שימושו של הקבלן). המבטח נזק פיזי ו1או אובדן בלתי צפויים שיגרמו למתקנים ,מבני עזר ,ציוד ו1או כלי עבודה ו1או כל רכוש אחר בבעלות הקבלן שאינם מיועדים להיות חלק מהפרויקט ,המובאים על ידי הקבלן לאתר לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה .מבלי לפגוע בכלליות האמור ,מוסכם בזה כי היקף הכיסוי הביטוחי הינו בתנאים שאינם פחותים מתנאי פוליסת ביט "אש מורחב" מהדורה ( 2013או מהדורה חדשה יותר) ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לרבות נזקי אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה וסופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,פגיעה תאונתית ,התנגשות ,פגיעה על-ידי כלי-טיס, שביתות ,פרעות ,נזק בזדון ,וכן נזקי פריצה (על בסיס נזק ראשון) ושוד. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי החברה מנהליו ו1או עובדיו ו1או המנהל ו1או המפקח ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף (שיבוב) לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. .12.3.1.2ביטוח רכוש (אש מורחב): בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 60.3././לעיל ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו פוליסה לביטוח רכוש הקבלן העתיד להיות חלק מהפרויקט בעת הימצאו מחוץ לאתר ביצוע העבודות ,אצל יצרנים ו1או באחסון ו1או 87 בדרכו אל אתר העבודה כולל במפורש בעת העמסתו ו1או פריקתו .מוסכם בזה כי היקף הכיסוי יהיה בהתאם לאמור והכיסויים המפורטים בסעיף 60.3././ לעיל. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח הנערכת בהתאם לסעיף זה ( )60.3./.0תכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי המזמין מנהליו ו1או עובדיו ו1או מנהל ו1או מפקח העבודות מטעמו ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף (שיבוב) לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. .12.3.1.3ביטוח אחריות מקצועית: המבטח את אחריותו של הקבלן על פי דין בשל תביעה ו1או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו1או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח ,בגין כל פגיעה גופנית ו1או נזק שמקורם במעשה ו1או מחדל רשלני של הקבלן ו1או מנהליו ו1או עובדיו בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 0חודשים לאחר תום תקופת הביטוח. הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות. על פי דרישת המזמין בכתב מתחייב הקבלן להמציא למזמין העתק מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה (.)60.3./.3 .12.3.1.5ביטוח חבות המוצר: המבטח את חבות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם ,1670בגין פגיעה גופנית ו1או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה (להלן" :המוצר"). מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 0חודשים לאחר תום תקופת הביטוח. הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות. על פי דרישת המזמין בכתב מתחייב הקבלן להמציא למזמין העתק מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה (.)60.3./.4 .12.3.1.1ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי: (א) הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו1או הציוד הכבד שבבעלותו ו1או בהשגחתו ו1או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי הרכב ,בגבולות האחריות בסך של 1,000,000ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. (ב) כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי ו1או ציוד חפירה הכולל ,בין היתר ,ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני ו1או ציוד הנדסי ו1או ציוד חפירה כנ"ל ,בגבול אחריות בסך של 1,000,000ש"ח לתובע ,למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח .בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבלניות. (ג) למען הסר ספק ,מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים ,עגורנים ,מלגזות, טרקטורים ,מחפרים ,מחפרונים ,גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג. 86 .12.3.2 תנאים כלליים לביטוחי הקבלן .12.3.2.1למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם בזה כי ביטוח הציוד וביטוחי הרכוש הנערכים על ידי הקבלן על פי סעיף ( 60.3ביטוחי הקבלן) לרבות על פי האמור בנספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח יא') הינו ביטוח נוסף בהתייחס לפוליסה לביטוח העבודות הנערכת על ידי המזמין על פי סעיף ( 60.0ביטוחי המזמין) לעיל. .12.3.2.2ביטוחי הקבלן יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו1או כלפי קבלנים וקבלני משנה ובנוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את המזמין ו1או מנהליו ו1או עובדיו ו1או המנהל ו1או המפקח בגין כל מעשה ו1או מחדל של הקבלן ו1או מי מטעמו (להלן" :יחידי המבוטח") ויכללו את פרקי הביטוח המפורטים בנספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח יא') המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .12.3.2.3פוליסות אחריות כלפי צד שלישי הנערכות על ידי הקבלן כפופות לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. .12.3.2.5במועד חתימת חוזה זה ,וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,הקבלן ימציא למזמין את אישור ביטוחי הקבלן (נספח יא') בנוסח המצורף לחוזה זה כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח (נוסח מקורי). מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה. .12.3.2.1בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין ,לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,הצהרת הקבלן -פטור מנזקים בהתאם לנוסח "פטור מאחריות -הצהרה" ,המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח יב' כשהיא חתומה כדין על ידי הקבלן. .12.3.2.0בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין ,לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח יג' כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן. .12.3.2.8מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה לרבות הוראות סעיף זה באשר לעריכת פוליסות ביטוח על ידי הקבלן במקרה בו העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח יא'). .12.3.2.7למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ו1או מנהליו ו1או עובדיו ו1או המנהל ו1או המפקח בגין העבודות נשוא חוזה זה ,לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו1או לפצות את המזמין ו1או מנהליו ו1או עובדיו ו1או המנהל ו1או המפקח בגין כל אובדן ו1או נזק שייגרם למי מהם ,במישרין ו1או בעקיפין ,עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה ,בין אם אובדן ו1או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות הנדרשות על פי סעיף ביטוחי הקבלן ( )60.3ובתנאים המפורטים בסעיף זה 60.3.0.2לרבות כאמור בנספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח יא') ובין אם לאו. .12.3.2.6מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו ,מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בגין הביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף 60.3זה (ביטוחי הקבלן) ,מתחייב הקבלן לפנות באופן מידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק .מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש ,לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש. 70 .12.3.2.10 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות בסעיף 60.3לעיל יודיע הקבלן על כך בכתב למזמין .הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ו1או המזמין ו1או מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה ,וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין לנהל המשא ומתן בעצמו. .12.3.2.11 הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח הנערכות כמפורט בסעיף 60.3זה לעיל ולהלן ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו1או המזמין ו1או המנהל ו1או המפקח כדי לממש את זכויות המזמין ו1או מנהליו ו1או עובדיו ו1או המנהל ו1או המפקח ,על פי תנאי הביטוח. .12.3.2.12 הפר הקבלן את הוראות הפוליסות יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו למזמין ו1או למנהליו ו1או לעובדיו ו1או למנהל ו1או למפקח ,באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו1או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפיהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור .כל זאת מבלי לפגוע מהוראות חוזה זה והוראות כל דין. .12.3.2.13 ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח אשר נערך על-ידי המזמין וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו1או דרישה ו1או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ,לרבות כל טענה ו1או זכות כאמור בסעיף 16לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – ,1671לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המזמין וכלפי מבטחיו. .12.3.2.15 ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח יא') יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו1או לשנותם לרעה במשך תקופת הביטוח ,אלא אם כן תישלח לקבלן ולמזמין ,הודעה בכתב, באמצעות דואר רשום ,שישים ( )52יום מראש על כוונתו לעשות זאת וכי לא יהיה תוקף לביטול ו1או לשינוי לרעה שכאלו לגבי המזמין אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף שישים ( )52הימים ממועד משלוח ההודעה. .12.3.2.11 בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע למזמין ולקבלן כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות משונה לרעה ו1או מבוטל ,כאמור בסעיף 60.3.0./4לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד השינוי לרעה ו1או ביטול הביטוח כאמור. .12.3.2.10 למען הסר כל ספק ,יודגש ,כי הקבלן יישא בכל מקרה נזק ו1או תביעה כנגד המבטח על פי ביטוחי הקבלן ,בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הקבלן. .12.3.2.18 על הקבלן להחזיק בתוקף את ביטוחיו הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה ,במשך כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף .עם זאת ,את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי הדין. .12.3.2.17 מוסכם בזה במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,המצאתם ו1או בשינויים ,כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו1או על מי מטעמו ו1או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו1או כדי לצמצם מאחריותו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין. .12.3.2.16 לא יאוחר מ( 8 -שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף 60.3.0.4 לעיל ,בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת ,הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן ,במועדים הנקובים ,מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב לערוך ביטוח על פי החוזה. 71 .12.3.2.20 מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור ביטוחי הקבלן (נספח יא') ו1או בבדיקתו ו1או אי בדיקתו ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם ,טיבם ,תוקפם ,היקפם או היעדרם ו1או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו1או על מי מהבאים מטעמו. .12.3.2.21 הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על-פי סעיף 1 באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח יא') ,מעת לעת ,כדי שישקף תמיד את מלוא השווי של הרכוש הציוד והחומרים המבוטחים נשוא חוזה זה. .12.3.2.22 למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו1או גבולות האחריות ו1או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח יא') ,הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולאחריותו ולקבוע את סכומי הביטוח ו1או גבולות האחריות ו1או תנאי הביטוח בהתאם .הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו1או דרישה ו1או תביעה כלפי המזמין ו1או מנהליו ו1או עובדיו ו1או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו1או גבולות האחריות ו1או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור. .12.3.2.23 המזמין ו1או מי מטעמו רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף הביטוח לחוזה זה. .12.3.2.25 הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמין ו1או מי מטעמו ביחס לאישורי הבטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל ו1או פוליסות הקבלן ,אינה מטילה על המזמין ו1או על מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הבטוחים כאמור ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה ועל פי כל דין. .12.3.2.21 בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,יקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה ו1או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסת הביטוח על ידי הקבלן ו1או מנהליו ו1או עובדיו לא יפגעו בזכויות המזמין ו1או מנהליו ו1או עובדיו ו1או המנהל ו1או המפקח על פי ביטוחים אלו. .12.3.2.20 הקבלן מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו1או דרישה ו1או תביעה כנגד המזמין ו1או מנהליו ו1או עובדיו ו1או המנהל ו1או המפקח בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו ,או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ,על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף ( /אש מורחב) לאישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח יא') ,והוא פוטר בזאת את המזמין ו1או מנהליו ו1או עובדיו ו1או המנהל ו1או המפקח מכל אחריות לנזק כאמור. .12.3.2.28 הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המזמין ו1או המנהל ו1או המפקח ו1או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו1או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע. .12.3.2.27 הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו1או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות. .12.3.2.26 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ,לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו1או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין המזמין. המזמין מתחייב להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל. 72 .12.3.2.30 מוסכם בזה כי כל הוראה בסעיף זה (( )60ביטוח) בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו1או על פי הדין. .12.3.2.31 לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח ,אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה ,או שלא קיים במלואן ו1או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח ,יחולו ההוראות הבאות : (א) המזמין יהיה רשאי לבטל ,אחרי שניתנה לקבלן התראה של 82שעות, את הזכייה במכרז או את ההתקשרות עם הקבלן. (ב) ניתנה לקבלן הודעה על הפסקה כאמור ,הוא יפסיק מיד את ביצוע העבודות ויפנה תוך 57שעות את אתר העבודה. (ג) מבלי לפגוע בזכותה כאמור ,המזמין רשאי ,בהתראה של 15יום שתועבר לקבלן בכתב ,להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו1או לשלם דמי ביטוח ,לרבות ,דמי ריבית והפרשי הצמדה ,לפי חוזה הביטוח. (ד) עשה המזמין כאמור בפסקה ג .לעיל ,יחולו כל הוצאותיה על הקבלן ורשאי המזמין ,אם בחר לעשות כן ,לפי שיקול דעתו ,לקזז כל סכום ששילם מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא ,לפי החוזה או לפי חוזה אחר או לפי דין ורשאי הוא לגבות סכום זה מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות ,אך לא רק ,חילוט ערבויות. .12.3.2.32 האמור בסעיף 60.3.0.3/וסעיפי המשנה שלו לעיל ,יחול גם על מקרה בו הפר הקבלן את התנאים שבפוליסות הביטוח. .12.3.2.33 כמו כן ,יהיה המנהל ו1או המפקח רשאי שלא לאשר חשבונות שיוגשו בקשר עם עבודות הקבלן ,כל עוד לא הסדיר הקבלן את כל הביטוחים שעליו לבצעם ו1או בכל מקרה שיתברר כי הכיסוי הביטוחי של הקבלן אינו ממלא אחרי כל הדרישות הנוגעות לכיסוי הביטוחי. .12.3.2.35 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה או על פי כל דין ,או כדי להטיל על המזמין ו1או מי מטעמו חבות כלשהי. המזמין רשאי לבחור בחלופה הנוחה לה לפי סעיף זה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה לקבלן כל טענה או תביעה בקשר עם החלטתו כאמור. פרק יג' -הפרות ותרופות .13 הפרות יסודיות ופיצויים .13.1 חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א 1680 -יחול על הוראות החוזה. .13.2מוסכם בזאת כי מבלי לגרוע מכל הוראה בחוזה זה ,בכל מקרה בו תופרנה אחת ו1או יותר מהתחייבויות הקבלן אשר הפרתן מהווה הפרה יסודית של החוזה ,כמפורט בחוזה ,יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ללא התראה מוקדמת וזאת ,מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו1או על פי הדין. .13.3בגין פיגור בהשלמת ביצוע העבודות ,ישלם הקבלן למזמין ,פיצויים מוסכמים בסך של אלפיים דולר ארה"ב ( )$2,000לכל יום של איחור עד פיגור של ארבעה עשר ( )15ימים בביצוע העבודות .החל מן היום החמישה עשר ( )11לפיגור ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים בסך של חמשת אלפים דולר ארה"ב ( ) $1,000לכל יום של פיגור .מוסכם בזאת ,כי למרות האמור לעיל ,בגין איחור של עד שבעה ( ) 8יום במועד סיום ביצוע העבודות לא יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים מוסכמים בגין הפרה יסודית ואלה יחולו החל מתום תקופת שבעת הימים הנ"ל. 73 .13.5 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,במקרה בו ביצע הקבלן ו1או מי מטעמו ,איזה מהמעשים ו1או המחדלים המפורטים להלן ,ישלם הקבלן למזמין ,בגין כל מעשה ו1או מחדל בנפרד ,את סכום הפיצויים המוסכמים ,המופיע בסמוך לכל מעשה ו1או מחדל ,כמפורט להלן: .13.5.1 אי ביצוע תיקון נזק לתשתיות במועד שנקבע על ידי המפקח – ₪ 100לכל מקרה; .13.5.2 אי ביצוע עבודה על פי תוכניות עבודה בתוק פרק הזמן שנקבע לכך – ₪ 1,100לכל מקרה1יום; .13.5.3 אי ציות להוראות המנהל ו1או המפקח ו1או נציג המזמין – ₪ 2,000לכל מקרה; .13.5.5 אי תיקון ליקוי בטיחותי – ₪ 2,000לכל ליקוי1יום; .13.5.1 ביצוע עבודה ללא צו התחלת עבודה1היתר – ₪ 2,100לכל יום; .13.5.0 ביצוע עבודה ללא אישור משטרה – ₪ 2,100לכל יום; .13.5.8 הצבת הסדרי תנועה בניגוד לאישור משטרה – ₪ 1,100למקרה; .13.5.7 אביזרי בטיחות מוצבים בניגוד לתוכנית – ₪ 100למקרה; .13.5.6 אי שימוש ביומן עבודה – ₪ 100לכל יום; .13.5.10חסימת כבישים ללא אישור – ₪ 1,100לכל מקרה; .13.5.11שימוש במים ללא שעון – ₪ 2,000לכל מקרה; .13.5.12מעברים להולכי רגל חסרים ו1או לא תקינים – ₪ 1,000לכל יום; .13.5.13ערמת עפר1פסולת חוסמת חלקית כביש1מדרכה – ₪ 100לכל מקרה1יום; .13.5.15אביזרי בטיחות חסרים :תמרורים ,גידור ,תאורה ,פנסים מהבהבים ,מחסומים ,שילוט להכוונת הולכי רגל וכו' – ₪ 1,000לכל מקרה1יום; .13.5.11אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ו1או בתקופת הבדק בהתאם ללוח הזמנים שנקבע – פיצוי בשווי 12%ממחיר התיקון הנדרש ,בנוסף להחזר עלות התיקון; .13.5.10אי ציות להוראות המנהל 1המפקח בקשר לאספקת חומרים – ₪ 100למקרה; .13.5.18אי פינוי ציוד ,מכשירים ,חומרים וחפצים מהאתר בסיום ביצוע העבודות – ₪ 1,000לכל יום איחור1מקרה; .13.5.17אי מילוי אחר הוראות המנהל בקשר לסילוק חומרים פסולים ,או סילוק כל חלק מהעבודה שהוקם בחומרים פסולים – ₪ 100לכל מקרה1יום; .13.5.16איחור בהשלמת שלבי העבודה על פי הנחיות המפקח ₪ 1,000 -לכל יום איחור; .13.5.20אי תיקון נזק לתשתית ציבורית – ₪ 1,000לכל יום עיכוב; .13.5.21אי ביצוע הוראות המנהל בעניין בטיחות – ₪ 1,000למקרה; .13.5.22הפרה קלה של הוראה ו1או התחייבות בחוזה שאינה נזכרת בסעיף זה – עד ₪ 1,000לכל הפרה; .13.5.23הפרה חמורה של הוראה ו1או התחייבות בחוזה שאינה נזכרת בסעיף זה – עד ₪ 3,000 לכל הפרה; .13.1 המזמין י היה רשאי לגבות מן הקבלן את סכום הפיצויים המוסכמים האמורים לעיל (כמו גם כל סכום אחר המגיע למזמין מאת הקבלן) ,בכל דרך שימצא לנכון ,לרבות באמצעות קיזוז כספים המגיעים לקבלן ו1או מימוש ערבויות. .13.0 להסיר ספק ,מובהר בזאת ,כי אין ,ולא יהא ,בתשלום הפיצויים המוסכמים האמורים בסעיף זה, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ו1או על פי כל דין ו1או כדי לגרוע מהן באופן כלשהו ,וכי אין ,ולא יהא ,בתשלום האמור ,כשלעצמו ,כדי לגרוע באופן כלשהו מכל זכות ו1או סעד אחרים הנתונים למזמין על פי מסמכי החוזה ו1או על פי כל דין. 75 .15 .13.8 עוד מובהר בזאת ,כי הוראות סעיף זה נועדו אך ורק להוסיף על ההוראות לעניין פיצויים מוסכמים ו1או אחרים הקבועות בתנאים המיוחדים לביצוע ו1או באיזה ממסמכי החוזה האחרים ,ואין בהן כדי לגרוע מזכותו של המזמין לקבלת פיצויים מוסכמים ו1או אחרים כלשהם הקבועים בתנאים המיוחדים לביצוע ו1או באיזה ממסמכי החוזה האחרים. .13.7 למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים בגין כל נזק ממשי שנגרם לו עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן ,לרבות הוצאות מימון ואובדן רווחים. סילוק יד הקבלן .15.1 בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ,או במקרה של הפרה יסודית של החוזה יהיה רשאי המזמין -לאלתר ,לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו של הקבלן מהן ולהשלים את ביצוע העבודות בעצמו ו1או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד והמתקנים שבאתר העבודות וכן למכור את עודפי החומרים ,הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורה שתתקבל ממכירתם לכיסוי הסכומים המגיעים למזמין מהקבלן לפי החוזה ,ואלה המקרים: .15.1.1 כשהקבלן פושט רגל או ניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשהקבלן עושה סידור עם או לטובת נושיו ,ובגוף מאוגד ,כשהגוף בפירוק ,או במקרה שיוטל עיקול על כספים ו1או נכסים מהותיים של הקבלן ויהא בכך כדי לפגוע ביכולת הקבלן להשלים את העבודות וההתחייבויות לפי חוזה זה. .15.1.2 במקרה של מתן צו להקפאת הליכים כנגד הקבלן. .15.1.3 כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה ו1או לא עמד בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה זה. .15.1.5 בכל מקרה בו המזמין רשאי על פי הוראות החוזה לבצע את העבודות בעצמו ו1או על ידי קבלן אחר ו1או בכל דרך אחרת. .15.1.1 כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן ,נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ו1או העבודות. .15.1.0 בכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות החוזה על כל נספחיו ולא תיקן את ההפרה תוך התקופה שנקבעה על ידי המנהל לתיקון ההפרה. .15.1.8 כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען ולא ציית תוך 15יום להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת. .15.2 תפיסת אתר העבודות על ידי המזמ ין וסילוק ידו של הקבלן ממנו ,כאמור לעיל ,אין בהם משום ביטול החוזה על ידי המזמין ,אלא אם הודע לקבלן אחרת במפורש ובכתב. .15.3 משעת סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודות כמפורט לעיל ,לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה ,למעט בגין אותו חלק מהעבודות שבוצעו על ידי הקבלן עד לפינויו ואותו חלק מהתמורה בגין אותו חלק מעבודות קבלני המשנה הממונים שבוצעו על ידם עד לפינוי הקבלן ,ולאחר קיזוז ו1או ניכוי ו1או חלוט כל סכום שהמזמין רשאי לקזז ו1או לנכון ו1או לחלט על פי הוראות החוזה ו1או הוראות כל דין ,ולרבות סכומים המגיעים למזמין כדמי נזק בגין הפרת החוזה ולרבות בגין הדחייה בהשלמת העבודות וכן נזקים ו1או הוצאות שנגרמו למזמין על ידי הקבלן לרבות בגין השלמת העבודות בסכום גבוה משכר החוזה וכן פיצויים אחרים שהקבלן חייב בתשלומם למזמין. .15.5 הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין על פי כל הוראה אחרת בחוזה ולא לגרוע מהן. .15.1 בכל מקרה בו הבא החוזה לידי גמר ,יהא המזמין זכאי למסור את המשך ביצוע העבודות והשלמתן לכל אדם ו1או קבלן אחר ו1או גוף אחר ,לפי שיקול דעתו המוחלט. 71 פרק יד' – כללי .11 .10 ויתור על סעדים .11.1 הקבלן מוותר בזה במפורש על כל זכות עיכבון על פי דין או על פי החוזה כלפי המזמין. .11.2 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי לעניין כל טענה ,תביעה או דרישה ,מכל סוג שהוא ,שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו ,במישרין או בעקיפין ,בקשר לסילוק ידו מביצוע העבודות כאמור ל עיל ,הוא מוותר ,ולא יהיה זכאי ,לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה ,בין זמניים ובין קבועים ,בדרך של צו עשה ,צו אל תעשה ,צו עיכוב ,צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. .11.3 במקרה של סילוק יד הקבלן מביצוע העבודות ,לא יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת ביצוע העבודות לאחר. סמכות שיפוט מוסכם בזה במפורש ,כי לבית המשפט המוסמך בתל אביב סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל המחלוקות ו1או הסכסוכים שנתגלו בין הצדדים ,בקשר עם חוזה זה ,פרשנותו ,ביצועו וסיומו. .18 הדין החל הדין החל על חוזה זה הינו דין מדינת ישראל ,ללא כללי ברירת הדין שלו .לקבלן לא תהא עילת תביעה כלשהי כלפי המזמין ו1או זכות לפיצוי או תשלום כלשהו ,בנוגע להשלכות של כל שינוי בהוראות כל דין (לרבות שינוי בהלכה הפסוקה או במצב המשפטי). .17 תשלום במקום הצד האחר .16 .00 .17.1 כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר ,כל סכום שתשלומו חל על פי חוזה זה על הצד האחר ,וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו ,והצד האחר לא שילמו ,תוך 8ימים מיום שנדרש לעשות כן. .17.2 שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר ,יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד .הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום ,מיד עם דרישתו הראשונה ,כשסכום זה ישא ,החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל ,ריבית מקובלת למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ. שיפוי כל צד מתחייב לשפות ו1או לפצות ,באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב ,את משנהו ,ו1או עובדיו ו1או שלוחיו ,בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא שתוגש ,אם ומיד כאשר תוגש ,על ידי כל אדם ,בלי יוצא מן הכלל ,נגדם ו1או נגד מי מהם ו1או כנגד כל מי מעובדיהם ,שלוחיהם ושולחיהם ,בגין כל מעשה ו1או מחדל לו אחראי אותו צד על פי חוזה זה ו1או על פי הדין ,לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לצד המשלם במלואן ו1או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתם ו1או לחובת מי מהם בקשר לנזקים ,אשר הצד השני אחראי להם על פי חוזה זה ובתנאי ,שאותו צד יודיע למשנהו ,מיד עם קבלת הודעה על כך ,על המקרים המנויים מעלה ,ונתנה למשנהו הזדמנות להתגונן כנגדם וכנגד תביעה כאמור ,או שנשלחה אליה הודעת צד ג' באותה תביעה. ויתור או שינוי .00.1 הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר .לא השתמש מי מהצדדי בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוים ,אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה. .00.2 שום ויתור ,או הימנעות מפעולה במועדה ,או ארכה שתינתן ,לא יחשבו כויתור של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו ,כולן או מקצתן בכל עת שימצא לנכון. 70 .01 חתימה על מסמכים .02 שני הצדדים וכל אחד מהם ,לפי העניין ,יחתמו על כל מסמך ,בקשה ,הצהרה ,שטרי מכר וכיוצא באלו מסמכים שיידרשו על פי כל דין או נוהל כדי לתת נפקות להוראות חוזה זה ,וכדי לאפשר ביצוע של כל התחייבויות הצדדים. תיקון לחוזה כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים ,שאם לא כן ,לא יהא להם כל תוקף. קיזוז ועכבון .03 .05 .01 .03.1 הקבלן מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד המזמין. .03.2 הקבלן מסכים בזאת כי המזמין יהא זכאי לקזז ו1או לעכב תחת ידו ו1או לגבות כל סכום שמגיע ו1או שיגיע לו מהקבלן על פי חוזה זה. הודעות .05.1 כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו -לנמען המצוין להלן -תיחשב כמתקבלת בעת מסירתה. .05.2 כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן -תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הי שלחה ,אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא -תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב ,והכל בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה ,שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן. .05.3 כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום ,על פי הכתובת המצוינת להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן -תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך 57שעות ממועד הישלחה מבית דואר ישראל. כתובות הצדדים .01.1 המזמין: אחוזות החוף בע"מ גרשון ש"ץ ,0תל אביב-יפו טל 03-8010300 :פקס03-8010333 : .01.2 הקבלן: _________________________________________________________ _____________פקס_____________ : ולראיה באו הצדדים על החתום: _________________________ _____________________ הקבלן המזמין אישור _________________ המשמש כיועץ המשפטי של הקבלן מאשר בזאת כי אני הח"מ ,עו"ד _________________ ת.ז ___________ .ו ____________-ת.ז ______________ .אשר חתמו על חוזה זה בפני ,בשם הקבלן הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי הקבלן בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על החוזה ונספחיו. _____________________ ,עו"ד 78 נספח א' רשימת תוכנית 77 נספח א'/ היתר בניה מספר /6-2522 76 נספח ב' חוברת כתב כמויות ומחירים 60 נספח ג' מפרט טכני נשוא העבודה הקמת מבנה גני ילדים וטיפת חלב ברחוב דיזנגוף ,217תל אביב-יפו רשימת מתכננים אדריכלות : v5אדרכילים כורזין ,1בית מולדבסקי ,גבעתיים טל03 - 8238300 : פקס 03 - 0177321 : קונסטרוקציה : תברואה חשמל ש .אנגל מהנדסים בע"מ רח' נחלת יצחק 32א' ת"א טל 03-0611211 : פקס 03-0610555 : דלו פוקס רח' ד.נ .שרון תיכון 51750 טל 06-8036116 : פקס06-8563866 : : סמו הנדסת חשמל רח' דרך מנחם בגין ,115ת"א טל03-6134177 : פקס03 -6134185 : : מעליות : אל רום רח' חיבת ציון ,30רמת גן טל' 03-0160218 : פקס03-1872210 : מיזוג אוויר : דן אביב רח' בית הילל ,27ת"א טל'03-1280080 : פקס 03-1280081 : אקוסטיקה :ע .ליבני הנדסה אקוסטית רח' הפלדה 3אור יהודה טל'03-0350881 : פקס03-0350883 : גולד הנדסה רח' שמעון פוקשטיין רמת גן טל' 03-0827061 : פקס113-30827061 : טרמי : בטיחות :לבטח רח' סחרוב ,11ראשל"צ 61 טל'088-8660030 : פקס088-8660050 : מיגון :ישראטים רח' בשן 1ת.ד 162רעות טל' 07-6201251 : פקס07-6201215 : מיגון קרינה EMC : רח' ציפורנים 20קרית טבעון טל' 05-6735628 : פקס: בניה ירוקה :יפתח הררי אדריכלים רח' הלח"י , 28בני ברק טל' 03-0106677 : פקס03-1522717 : נגישות :גישה טובה רח' האלמוג ,17קדימה טל'06-7655003 : פקס067657667 : קרקע 1ביסוס זליו דיאמנדי רח' אביבים ,1רמת גן טל'03-1810118 : פקס03-1818065 : : אדריכלות נוף :טל רוסמן רח' הנמל ,50ת"א טל' 03-1552072 : פקס03-1882071 : כמויות ,מפרטים :ש.מ.מ .מהנדסים יועצים בע"מ רח' קרליבך – 15ת"א טל' 03 – 1011562 : פקס 03 - 1013117 : ניהול ופיקוח: מזמין אייל רוטברט הנדסה וניהול בע"מ רח' רבניצקי ,0פ"ת טל' 03-6055081 : פקס03-6055082 : : אחוזות החוף בע"מ רח' גרשון ש"ץ ,0ת"א 62 רשימת המסמכים המסמך מסמך ג' מסמך מצורף נספח א נספח ב נספחים הכלולים ברשימת התוכניות רשימת תוכניות כתב כמויות מסמך שאינו מצורף עמוד המפרט הכללי לעבודות בנין תיאור מס' מוקדמות 00 עבודות עפר 01 עבודות בטון יצוק באתר 02 עבודות בנייה 05 עבודות איטום 01 00נגרות אומן ומסגרות פלדה מתקני תברואה 08 מתקני חשמל 07 עבודות טיח 06 עבודות ריצוף וחיפוי 10 עבודות צביעה 11 12מסגרות אומן (אלומיניום) עבודות מיזוג אוויר 11 מעליות 18 תשתיות תקשורת 17 מסגרות חרש 16 רכיבים מתועשים בבניין 22 כלונסאות קדוחים 23 ויצוקים באתר 1661 מערכות גילוי וכיבוי אש 35 2006 פיתוח נופי 50 2006 עבודות גינון והשקיה 51 2015 סלילת מסלולים בשדות 11 תעופה ,כבישים ורחובות 1660 קווי מים ,ביוב ותיעול 18 2008 מקלטים 17 2008 מרחבים מוגנים 16 אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים. השנה 2006 2011 2013 1661 2005 2007 1660 2007 2008 2001 2001 2007 2011 2002 2001 2000 2008 2007 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 דו"ח יועץ קרקע בניה ירוקה דו"ח קרקע איכות סביבה נספח אקוסטי דו"ח תרמי נספח בטיחות כל המפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון ,או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל .כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. 63 הצהרת הקבלן הקבלן מצהיר בזה ,כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז1חוזה זה ,קראם והבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה נספח למכרז1חוזה זה ,והינה חלק בלתי נפרד ממנו. הערה המפרטים הכלליים המצוינים לעיל ,שלא צורפו למכרז1חוזה זה ואינם ברשותו של הקבלן ,ניתנים לאיתור באינטרנט ,אתר משרד הבטחון ( http 11www.online.mod.gov.ilמידע לספק – בינוי – מפרטי בינוי). _____________ חתימת הקבלן 65 מסמך ג' / - תנאים כלליים מיוחדים פרק – 22מוקדמות 22.2/תיאור העבודה .1העבודה נשוא מכרז1חוזה זה להלן העבודה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן וביתר מסמכי מכרז 1חוזה זה הקמת מבנה בן 3קומות הכולל 2-קומות גני ילדים וקומת תחנת טיפת חלב ,בשטח כולל ברוטו של כ 637-מ"ר. .2המבנה יבנה בניה קונבנציונאלית -שלד בטון ובלוקים. .3המבנה יכלול את כל עבודות הגמר לרבות מערכות תברואה ,חשמל מזוג אויר ,מעלית ופיתוח שטחי חוץ ,בתחום המתחם. 22.20תנאי מקום העבודה א .על הקבלן להביא בחשבון את התנאים המיוחדים הנובעים ממיקומו של האתר וליד מבנים ,כבישים ורחובות פעילים .על הקבלן לתכנן את מהלך עבודותיו השונות באופן המתאים ביותר לצרכיו אולם כל פתרון חייב להביא בחשבון שלא תיפגע תנועת כלי הרכב והולכי הרגל ולא ייגרם להם נזק ישיר או עקיף -נזק אשר אם ייגרם ,אם יגרם ,יהיה באחריות הבלעדית והמלאה של הקבלן. ב .על הקבלן להבטיח מעבר שוטף ובטוח של מכוניות והולכי רגל במדרכות ובכבישים ובמבנים הגובלים באתר .הקבלן יבצע כל פעולה שלדעת המפקח נחוצה להבטחת הדרישות דלעיל וזאת לפי שקול דעתו והחלטתו הבלעדית של המפקח. ג .אין באמור לעיל כדי להסיר ו1או לגרוע במאום מאחריותו של הקבלן. ד .בתום שעות העבודה היומיות יסגור הקבלן את האתר באופן שימנע כניסת כל אדם לתחום האתר. ה .מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 12לחוזה על הקבלן להשיג את כל הפרטים לגבי הצנרת והכבלים העיליים והתת קרקעיים אשר עלולים להפריע לו בעבודתו .כל השגת האישורים הדרושים לביצוע עבודותיו ממשרד התקשורת ו1או חב' בזק ,חברת החשמל והרשות המקומית ומכל רשות אחרת ,יעשו על ידי הקבלן על חשבונו. ו .בנוסף לכל האמור לעיל ,מצהיר בזה הקבלן כי הוא יודע שיש בידו את כל האינפורמציה על מצב המתקנים התת קרקעיים והעיליים בתחומי האתר ובקרבתו וינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה ובכך הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק אשר יגרם לאותם המתקנים ו1או עליהם למשתמשים בהם ומתחייב להביא לתיקונם המיידי על חשבונו (אם ייפגעו) ,וזאת לשביעות רצון המפקח .כן ירצה הקבלן את המזמין על כל תביעה שתוגש נגדו בגין נזק למתקנים הנ"ל. ז .עבודות הקמת המבנה יבוצעו מגינת וינר (רחוב מנדלשטם ,)6כאשר שטח הגינה ישמש כאתר עבודה1התארגנות. ח .הקבלן יעסיק מאבטח מחברת אבטחה אשר אושרה ע"י המפקח ובתשלום ע"י מזמין העבודה ,לטובת תאום כניסה ושינוע כלים ויצאתם ובמקביל לשמירה על הולכי הרגל – למשך כל העבודה אלא אם הנחה המפקח אחרת . ט .הקבלן יגדר וישלט לרבות ניתוב לביצוע על נוהל עירוני לטובת מתן ההיתכנות לביצוע העבודה לרבות חלוקת מנשרים וכלל הנדרש ע"י המזמין ,ויתוגמל בתשלום המצוין בכ"כ לביצוע הנ"ל. י .במהלך כל תקופת העבודות ,הקבלן יאפשר לתת גישה מסודרת ובטיחותית למקלט הקיים בגינה ,היות ובמהלך תקופת העבודות מתקיימים כנסים במקום לעיתים תכופות. יא .בשטח גינת וינר קיימים עצים לשימור בדגש על עץ פיקוס וותיק ,אשר נדרש לשמרם במהלך כל תקופת העבודות. 22.23גדר מסביב לשטח העבודה מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה ,הקבלן יקים בגבולות האתר העבודה גדר מפחי פלדה "איסכורית" על פי סטנדרט עיריית תל אביב יפו .הפח יהיה חדש ,צבוע בתנור ,בגבה 2מ' לרבות עמודי פלדה קוטר " 3כל 3 מ'. במקומות אשר ייקבעו ע"י המפקח יבנה הקבלן שערים לצורך כניסה לשטח המגודר. 61 השערים ,לפחות שניים ,יהיו ברוחב כ 5.0 -מ' ויבנו מצנרת פלדה עם פח איסכורית צבוע על עמודים מיוצבים ,עם אפשרות של סגירה ונעילה. 22.24התארגנות מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ,הקבלן יגיש תוך 8ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה תוכנית התארגנות מפורטת לאישור המפקח בה יתואר מיקום ,איחסון חומרים וציוד ,מיקום מחסנים לקבלני המערכות, מיקום מכולות פינוי פסולת וכו' .אישור המפקח לא יגרע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לכל ההתארגנות לביצוע העבודה. הקבלן יבצע את המאושר בתוכנית בדיוק לפי התוכנית .המפקח שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ותוספות בתוכנית ההתארגנות מעת לעת במהלך ביצוע העבודה ושינויים אלו יחייבו את קבלן. 22.26משרד לקבלן ושירותים בנוסף למשרד המפקח כמפורט בחוזה ,הקבלן יקים גם משרד ושירותים לעובדיו. א .משרד לקבלן הקבלן יספק משרד לשימושו .הקבלן נדרש לשמור על המשרד במצב נקי ומסודר במשך כל תקופת הביצוע .המשרד של הקבלן יצויד בכל הציוד הנדרש לרבות פקס ,טלפונים ,מחשוב מלא וכו' ע"מ שלא יידרש להשתמש בציוד שיסופק למפקח. ב .שימוש בשירותים הקבלן יספק למשך תקופת הביצוע תא שירותים יביל לשימוש עובדיו ,לרבות מים ,מתקן נייר טואלט ,כיור וברז .הקבלן יתחזק שירותים אלו לרבות ניקיון יום יומי במשך כל תקופת הביצוע. 22.25מידות בתכניות א .על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות לביצוע .ובכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות ,בשרטוטים ,במפרט או בכתב הכמויות עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט, לפי איזו מהן תבוצע העבודה .החלטת המפקח בנדון זה תהא סופית ומכרעת. ב .על הקבלן לבדוק התאמת התכניות למבנה ולמערכות הקיימות .על הקבלן בעת מערכות אינסטלציה ,חשמל וכו' לבדוק ולוודא גם התאמת תכניות המערכות לתכניות האדריכלות והקונסטרוקציה של העבודה .במקרה של אי התאמה יש לנהוג לפי סעיף א'. ג .אם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ו1או לא ימלא אחר החלטתו הנ"ל ,הוא יישא בכל התוצאות האפשריות ,בין אם נראות מראש ובין אם לאו. 22.27הספקת תוכניות מובא לידיעת הקבלן כי יימסרו לו ללא תשלום 3העתקים מכל תכנית חדשה או מתוקנת. המזמין רשאי לחייב את הקבלן בהוצאות העתקים נוספים מעבר לכמות הנ"ל עפ"י שיקול דעתו, ולנכות את הסכומים שיגיעו עבורן מכל חשבון של הקבלן. התכניות נשארות בכל מקרה רכושו של המזמין .על הקבלן לשמור במקום העבודה מערכת תכניות אחת לפחות מעודכנת ומושלמת ,בכל עת ,ולסלק מיד כל תכניות מבוטלות. 22.22תוכניות -עבודות נוספות ושינויים במהלך העבודה יסופקו לקבלן תוכניות משלימות בכל הנושאים הקשורים לעבודתו וכן תוספות, א. שינויים ,עדכונים וכו' .הקבלן יהיה חייב בביצוע כל אותם תוספות ושינויים ללא כל ערעור. מחירי כל התוספות שינויים וכו' יהיו במחירי היחידה הנקובים בחוזה זה או בהעדרם ע"י ניתוח מחירי עלויות על בסיס מחירי היחידה במכרז1חוזה זה .רק במקום שבו יאשר המפקח במפורש כי לא ניתן לנתח את מחיר הסעיף החריג בהתבסס על מחירי החוזה ,יידרש הקבלן להגיש הצעת מחיר המבוססת על מאגר מחירים לענף הבניה שבהוצאת דקל למחירי קבלן ראשי ,אשר יהיה בתוקף בעת בצוע העבודה בהנחה של .10%במידה ויאשר המפקח כי לא ניתן להציע מחיר מתאים במחירון דקל ,יגיש הקבלן ניתוח מחיר מפורט לבדיקה ולאישור המפקח ,כשהניתוח יכלול חלוקה לעלות חומרים ,תשומות עבודה ותקורה קבלנית .בכל מקרה לא תעלה התקורה על .12%לאחר קבלת אישור המפקח ,יועבר ניתוח המחיר לאישורו של נציג המזמין אשר יהיה הפוסק הקובע והאחרון לכל דבר ועניין. 60 ב. ג. מובהר כי קביעת אחוז זה של הרווח והטפול הקבלני הינו רק לקביעת מחירי סעיפים חריגים שאינם מבוססים על סעיפי חוזה או פרורטה שלהם ,ובשום פנים איננו מהווה קנה מידה להגדרת רווח הקבלן לכל דבר ועניין. המזמין רשאי לבטל לחלוטין סעיף או סעיפים או פרק אחד או יותר ,או כל הפרקים בבקשה לקבלת הצעת מחיר זו ,מבלי שלקבלן תהיה טענה או תביעה כלשהיא לשינוי מחירי יחידות כלשהם או כל טענה או תביעה אחרת .הזכות בידי המפקח לשנות הכמויות בכל סעיף על ידי הגדלה ,הקטנה וכן על ידי ביטול של סעיפים בכלל. כמו כן רשאי המזמין לבצע חלקים ו1או סעיפים ו1או פרקים מסויימים בבקשה לקבלת הצעת מחיר באמצעות מבצע או קבלן אחר ,ולקבלן עצמו לא תהיינה כל תביעות וטענות מכל מין וסוג שהם. 22.27קבלני משנה ממונים המזמין רשאי לבצע חלק מהעבודות על ידי קבלנים שייקבעו על ידו (להלן" :קבלני ממונים ") ויחולו .6.11 לעניין זה ההוראות שלהלן: המזמין יקבע את זהות קבלני המשנה הממונים ואת מחירי היחידה לעבודות אלו. א. התמורה המגיעה לקבלני המשנה הממונים בגין עבודתם על פי מחירי היחידה שסוכמו בינם לבין ב. המזמין ,תשולם ע"י המזמין לקבלנים הממונים ישירות. הקבלן יהיה זכאי לתמורה בסך– 7%מערך הסכום שישולם עבור עבודתם של הקבלנים הממונים, ג. וזאת עבור קיום מלוא התחייבויות הקבלן בקשר עם קבלני המשנה הממונים. מוסכם בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לאמור לעיל בגין ביצוע העבודה עם ד. קבלני המשנה הממונים .כל דרישה של הקבלן מקבלני המשנה הממונים לתשלום או תמורה בגין ביצוע העבודה תהווה הפרה יסודית של החוזה בין הקבלן למזמין. .6.12התמורה האמורה לעיל תשולם כנגד ביצוע כל התחייבויות הקבלן ביחס לקבלני המשנה הממונים ,לרבות מתן כל השירותים הנזכרים בהסכם זה. ה .הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של קבלני המשנה הממונים כאמור ,לרבות על ידי שינוי סדרי עבודתו ,שינוי עדיפויות בביצוע חלקים מן העבודה וכדומה ,ויתאם את ביצוע העבודות השונות ,כאמור לעיל ,בדרך המפורטת בהסכם ולפי הוראות המפקח .הקבלן לא יפגע בעבודות קבלני המשנה הממונים. בכל מקרה שתיווצר מחלוקת בין הקבלן לקבלן המשנה הממונה ,בכל שאלה הקשורה בבצוע העבודה, ו. מסכים בזה הקבלן לקבל את הכרעת המפקח. למען הסר ספק מודגש בזאת כי דין עבודות קבלני המשנה הממונים הוא כדין העבודות העצמיות של ז. הקבלן לכל דבר ועניין ,ואחריות הקבלן תחול במלואה גם על עבודות קבלנים אלה .לפיכך ,ייתן הקבלן ערבות ביצוע וערבות בדק ,כאמור לעיל ,גם בגין עבודות קבלני המשנה הממונים. הקבלן ייתן לקבלני המשנה הממונים את כל השירותים הנדרשים לביצוע העבודות כמו; שמירה, ח. מים ,חשמל ,מחסנים ,פיגומים ,טפסות ,תיאום ,סימון ,ניקיון ,הנהלת עבודה וכו' וכן יתקן וישקם את כל עבודותיו במקביל ולאחר סיום כל עבודות קבלני המשנה ,הכול כפי שיקבע ע"י המפקח .הקבלן מתחייב לתאם את עבודתם ההדדית של קבלני המשנה הממונים וכן את עבודתם עם עבודתו .החובות החלים על הקבלן כ"אחראי לבטיחות" ,כ"מבצע העבודה" וכ"ממונה בטיחות" יחולו גם על קבלני המשנה הממונים ועל העבודות שיבוצעו על ידם .כן מתחייב הקבלן לא לעשות ולא להרשות כל פעולה אשר תפריע לביצוע העבודה ע"י קבלני המשנה הממונים. .6.13בנוסף לאמור בכל יתר מסמכי ונספחי החוזה ,על הקבלן לבצע ולספק את כל המפורט להלן ,וזאת ללא כל תמורה (וללא מדידה) לבד מהתמורה המפורטת לעיל: 68 .1 .2 .3 .5 .1 .0 ט. ארגון והכנת שטחי אכסון לפי צרכי כל קבלן משנה וכן שטח התארגנות להעמסה ולפריקה של חומרים וציוד. שירותי שמירה באתר לאחר שעות העבודה ובימי שבת וחג. שירותי מנוף להרמת חומרים ,ציוד וכלים של קבלני המשנה הממונים ,וזאת רק לגבי ציוד וכלים המצויים באתר ממילא באותה עת. שירותי בטיחות ,כגון :אמצעים למניעת נפילה ,אמצעים לכיבוי שריפה וכד' ,הכל בהתאם לדרישת משרד העבודה וכל רשות. עבודות עפר (חפירה ,מילוי ,הידוק וכו') עבודות נקיון ופינוי הפסולת . מודגש כי עבור עבודות קבלני משנה של הקבלן ,עבור עבודות קבלנים אחרים של המזמין אשר להם לא יינתנו שירותים כאמור על ידי הקבלן ועבור גורמים אחרים אשר לא מונו על ידי המזמין ואשר יפעלו באתר (כגון חברת חשמל ,בזק ,עיריית תל אביב וכדומה) -לא תשולם לקבלן כל תמורה באחוזים עבור שירותי הקבלן הראשי והקבלן יבצע את השירותים לגורמים אלו ,אם וככל שיבצע, ללא כל תמורה. 22./2מחיר יסוד מחיר יסוד פירושו המחיר של חומר כלשהו במקום רכישתו בתוספת הוצאות העמסה ,והובלה עד )1 למקום המבנה .מחיר היסוד אינו כולל פחת ,הוצאות פריקה ,אחסון והוצאות אחרות מכל סוג שהוא אלא אם נאמר במפורש אחרת. המפקח יקבע מחיר יסוד מעודכן לפי מחירו למעשה של החומר בעת אספקתו למקום המבנה ומחיר )2 היחידה שהתבסס על מחיר היסוד יעודכן בהתאם לשינוי המחיר לאחר שנלקחו בחשבון ההתייקרויות החלות על מחיר היסוד. לצורך קביעת מחיר יסוד מעודכן ,ימציא הקבלן למפקח ,על פי דרישתו ,כל הצעת מחירים ,חשבונות )3 מס (צילום נאמן למקור) ,שובר ,קבלה וכיו"ב ,הנוגעים למחיר היסוד. כל הוצאות הקבלן בקשר לרכישה ואספקת חומר כלשהו יכללו במחירי היחידה לביצוע העבודות )5 ובשום מקרה לא יתווספו למחיר היסוד. המזמין רשאי אך אינו חייב לשלם את מחיר החומר ישירות לספק לפי התנאים שיסוכמו ישירות בינו )1 ובין ספק החומר ולהפחית את מחיר היסוד הצמוד ממחיר היחידה של אותו סעיף בכתב הכמויות. 22.//דגמי פריטים ותערוכת מוצרים מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה ,על הקבלן להציג למנהל ,באופן מרוכז ומסודר ,את כל המוצרים והחומרים בהם הוא מתכוון להשתמש לצורך בצוע העבודה במסגרת תערוכה שיקיים באתר לא יאוחר מאשר תוך חודש ממועד צו התחלת העבודה. הרכיבים המדוגמים ייוצרו מאותם חומרים ובאותן שיטות שבהם מתכוון הקבלן לייצר הרכיבים הסדרתיים (לאחר שיאושר הדיגום). הערות המנהל ייושמו בייצור הסדרתי .תהליך הדיגום ,והתיקונים שבעקבותיו ,לא יהיה בהם בשום אופן כדי להאריך את תקופת הביצוע .כמו כן הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום עבור תערוכת מוצרים והנ"ל ייחשב ככלול במחירי היחידה. תערוכת המוצרים תתייחס ,בין היתר ,לכל המוצרים המסופקים ע"י הקבלן ,בתחומים הבאים: חומרי איטום ,ערבים ,דבקים. )0 מוצרי ריצוף וחיפוי (פנים וחוץ) לרבות מדרגות ,ספים ,וכו'. )8 גופי תאורה ואביזרי חשמל ותקשורת. )7 קבועות תברואיות. )6 )10פינות מגן ,פרופילי חיפוי. )11אביזרים לשירותים. )12פריטי אלומיניום לסוגיהם. )13פריטי נגרות לסוגיהם. )15פריטי מסגרות לסוגיהם ,לרבות :דלתות ומעקות. 67 )11 )10 )18 )17 אביזרי פרזול. תקרות אקוסטיות לסוגיהם. חיפוי טרספה הפריטים השונים יאוחסנו לצורכי תיעוד באתר ויהיו רכוש הקבלן בגמר העבודה. 22./0גוונים גוונים של עבודות הגמר והמוצרים יבחרו ע"י המפקח והדבר לא ישמש כעילה לתביעה כל שהיא מצד הקבלן .המזמין רשאי לשלב גוונים בתוך החללים ,למשל כל קיר או עמוד בגוון אחר ,ללא תוספת מחיר. 22./3חומרים לתקופת הבדק הקבלן ישמור אצלו במחסניו לתקופת הבדק ,חומרים כגון ריצופים ,חיפויים ,צבעים וכו' בהיקף של כ1%- לפחות ,לצורך ביצוע תיקונים שידרשו ,אם ידרשו ,באופן שיתקבל גוון ומירקם זהה לקיים ולא יורגש התיקון. גם כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן ולא ימדדו בנפרד. 22./4ניקיון שוטף יום יומי העבודה תנוהל כך שהאתר יהיה נקי ומסודר .הקבלן ינוקה מידי יום לרבות טאטוא .אי שמירת הניקיון והסדר תהווה ראייה להורדת טיב הביצוע וכן לאי השגחה על שלימות חלקים מבוצעים .אי לכך ,אם לא יקפיד הקבלן על ניקוי שוטף לרבות טאטוא ,שטיפה ,הגנה ,סילוק פסולת ,קיצוץ חוטים וכיו"ב תופסק העבודה וכל הנזקים יחולו על הקבלן .מובא לידיעת הקבלן כי אין כוונה להתפשר בנושא זה. לא ביצע הקבלן את האמור לעיל ,רשאי המפקח מעת לעת ,בנוסף לזכותו להפסקת העבודה ,להזמין ביצועו של הניקוי אצל אחרים ולחייב הקבלן במלוא ההוצאות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יעמיד הקבלן על חשבונו לרשות המפקח גם 2הפועלים קבועים לרבות הכלים והמכשירים הדרושים ,לצורך בצוע עבודות סדר וניקיון כפי שיבחר המפקח ובמקום שיבחר 22./6בדיקות מעבדה מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה מתחייב הקבלן בין היתר לבצע את הבדיקות כדלקמן: להלן הפירוט: א. )1בדיקות בטונים. )2המטרת חלונות וקירות. )3בדיקות מתקן תברואה (אינסטלציה וביוב). )5בדיקת מערכת ספרינקלרים ואישורה )1בדיקות מתקן חשמל. )0הצפת גגות ומרפסות. )8עבודות עפר ומלוי – בדיקות צפיפות. )7מצעים ותשתיות – בדיקת צפיפות. )6בטונים בקירות תומכים ויציקות אחרות במסגרות עב' פיתוח. )10מעלית )11כל בדיקה נוספת הנדרשת ו1או מתבקשת על פי כל דין. כל הבדיקות תבוצענה אך ורק על ידי מעבדה מוסמכת מאושרת ע"י המזמין .על קבלן להעביר למפקח ב. הסכם חתום עם מעבדה מוסמכת עד 8ימים מיום הודעת המזמין על כוונתו לחתום חוזה עם הקבלן, וכן את כל האישורים ממעבדה מוסמכת הנדרשים ע"י הרשויות ודו"חות מסמכים לכל הבדיקות לצורך קבלת תעודת גמר. למען הסר ספק ,מובהר כי המזמין רשאי לבצע את ההתקשרות עם מעבדה מוסמכת ולחייב את ג. הקבלן בדמי הוצאות הבדיקות. 22./5הגנה על חלקי המבנה 66 א. .1 .2 .3 .5 .1 ב. ג. ד. בנוסף על האמור במפרט הכללי ובכל מקום אחר בחוזה יובהרו כאן מספר הוראות מחייבות בקשר עם הגנה על חלקי מבנה . עץ – כל חלקי נגרות אומן ו1או נגרות חרש שיותקנו במבנה יוגנו ע"י הקבלן באמצעות יריעות פוליאתילן בצורה שתבטיח אותם מפני פגיעות מכניות ,לכלוך ו1או כל פגיעה אחרת. אלומיניום – מיד עם גמר הרכבת כל אחד מפריטי האלומיניום יגן עליו הקבלן מפני פגיעות מכניות ו1או פגיעה של סיד ,טיח ,צבע וכו'. הגנת פריטי האלומיניום תתבצע בתיאום ועל פי הנחיות המפקח. אדני חלונות – מיד עם גמר הנחת אדני החלונות יוגנו האדנים באמצעות פוליאתילן וקרטון גלי ו1או בכל צורה אחרת שתוצע ע"י הקבלן ותאושר ע"י המפקח. ההגנה תבטיח הגנה מפני פגיעות מכניות ו1או אחרות בכל מהלך ביצוע טיח ,צביעה וכו'. ריצוף וחיפוי באריחים ומדרגות – הקבלן יקפיד מפני פגיעה באריחים ובמדרגות .המדרגות יוגנו באמצעות לוחות עץ באופן שיבטיחו אותן מפני כל פגיעה במהלך העבודה ,המרצפות יוגנו ביוטה וגבס. כלים סניטריים – עם הרכבת הכלים הסניטריים ידאג הקבלן להגנתם באמצעות מילוי האמבטיות והכיורים בנסורת עץ וכסויים בלוח פוליסטרן ודיקט. אין בביצוע ההגנה הנ"ל כדי לפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשלמות כל חלקי המבנה המוזכרים למעלה ואלו שאינם מוזכרים. כל ההגנות תהיינה ברות קיימא ויתפקדו ברציפות עד מסירת העבודה .במידה ובמהלך העבודה תוסר ההגנה מכל סיבה שהיא ,ידאג הקבלן לחדשה באופן מיידי. במידה ובמהלך העבודה יינזקו ו1או יתקלקלו חלקי המבנה ו1או אביזרים כלשהם יתקנם הקבלן ו1או יחליפם על חשבונו לשביעות רצון המפקח. 22./7בקורת העבודות הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את הפועלים ,הכלים והמכשירים הדרושים לבחינת א. העבודות .למפקח תהיה תמיד רשות להיכנס לאתר או למקום העבודה של הקבלן או למקומות עבודה אחרים בהם נעשית עבודה בשביל הבנין. דעתו יודגש כי הקבלן חייב להעמיד לרשות המפקח אמצעי גישה מקובלים וסבירים עפ"י שיקול הבלעדי של המפקח לכל חלק של העבודה בכל שלב ושלב של ביצוע. המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה באתר ב. וכמו"כ יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר להתאמה לדרישות בחוזה וכל זה על חשבון הקבלן. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי או הריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות ג. או להוראותיו .הקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך תקופה שתקבע ע"י המפקח. המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה ,או חלק ממנה ,אם לפי דעתו אין העבודה נעשית ד. בהתאם לתוכניות ,המפרט הטכני או הוראות המפקח. דרישה של המפקח להפסקת עבודה לפי סעיף זה לא תשמש עילה לבקשת הארכה של משך הביצוע. ה. המפקח יהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים והעבודה ולאופן ביצועה. ו. 22./2ספר מתקן הגשה א. ספרי המתקן אותם יש להגיש בפרוייקט זה מפורטים להלן .1חשמל .2מים וביוב. .3גילוי וכיבוי אש .5מזוג אוויר .1מעליות ספר מתקן יוגש ב 1-עותקים. על הקבלן לתאם עם המהנדס הגשת פרטי ספר מתקן שאינם כלולים בנספח ובהנחיות השונות ולקבל אישורו לפני כתיבת הספר. הדפסה ב. תתבצע במעבד תמלילים ( ,)WORDיועלה על דיסקט ויצורף לספר המתקן בתוכנה שתותאם עם המהנדס. 100 כריכה ג. הכריכה תהיה קשה .כל העמודים יונחו בתוך הכריכה בצורה שניתן יהיה להוציאם בקלות ,להחליפם או להוסיף עמודים נוספים .לכריכה יהיה צמוד נרתיק ניילון לתוכו יוכנס דף הכותרת בצבע המתאים. צבע הכריכה ד. צבע דף הכותרת על גבי הכריכה יהיה על פי המצוין להלן .צבעי כריכה של מערכות שאינן מצוינות להלן - יתואמו עם המפקח. מערכת צבע כריכה חום חשמל ירוק מים וביוב כחול מזוג אוויר כתום מעליות אדום גילוי וכיבוי אש העמוד הראשון במתכונת "ספר מתקן" המצ"ב יהיה כאמור גם על חזית הכריכה תחת מעטפת ניילון ובצבע המתאים. בצידו של הקלסר יודפסו המילים ספר מתקן ,שם הפרוייקט ושם המערכת אליה משתייך ספר המתקן -כל זאת על רקע צבע המערכת. מועד הגשה ה. הקבלן יספק למהנדס מהדורה ראשונה של ספר מתקן 30ימים לפני סוף תקופת הביצוע. תחילת אחריות תלויה בקבלת ספר מתקן מושלם. השלמת נתונים ו. לאחר הגשת המהדורה הראשונה של ספר המתקן כאמור לעיל "מועד הגשה" ועד לקבלתו הסופית של כל הציוד יכין הקבלן ויעביר למהנדס נתונים נוספים לכל סוגי השינויים שחלו במערכת לגבי המהדורה הראשונה. הנתונים החדשים יוכנו בצורה שבה הוכנו דפי החוברות כך שניתן יהיה להכלילם בחוברות שהוכנו תוך החלפת דפים או כתוספת לדפים קיימים. 22./7סתימת פתחים נגד אש סתימת פתחים ומעברים למיניהם כגון מעבר צינורות ,מעבר כבלים ,פתחים ,תעלות וכו' בתקרות ,רצפות, קירות ,מחיצות וכו' למיניהם ,נגד אש ,תעשה ע"י חומר עמיד לשעתיים באש מסוג לוחות ,שקיות ,טיט וציפוי .FLAMMASTIK כל הסתימות הנדרשות על פי כל דין והנחיות המפקח יחשבו ככלולים במחירי היחידה ולא יימדדו בנפרד אלא אם בכתבי ה כמויות של המערכות השונות כגון חשמל ,תברואה ,מיזוג אוויר וכו' יוחדו סעיפים מיוחדים. 22.02עיבודים ,מפגשים ,ניתוקים וכו' במסגרת עבודתו נדרש הקבלן לבצע מפגשים ,חיבורים ,ניתוקים ,הפרדות ,סיומות ,הדגשות ,הגנות ,פינות וכו' בין סוגי תגמירים שונים וכן בתוך וקצוות תגמירים מאותו סוג כגון אלמנט הפרדה וניתוק בין בטון לטיח ,בין טיח לאלומיניום ,בין תקרה אקוסטית לקיר ,בין בתוך ובקצה של ריצופים שונים ,בין בתוך ובקצה של חיפויים שונים ,בין בתוך ובקצה של תקרות שונות ,חריצים ומגרעות בתוך שטחי בטון וכו'. האביזרים ,הפרופילים והגימורים יש לראותם ככלולים במחירי היחידה .הם לא יימדדו בנפרד. 22.0/אישור המפקח אישור המפקח כמצוין בסעיפים השונים של מסמכי החוזה אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלבדית לעמידה בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ועל פי כל דין .אישור המפקח אינו מטיל כל אחריות המוטלת על הקבלן על המפקח. אישור המפקח בא בנוסף לדרישות המוטלות על הקבלן ואינו גורע מהן. 101 22.00דוחות ומפרטי בטיחות ,אקוסטיקה ,ובידוד למפרט1חוזה זה מצורפים דוחות ומפרטי בניה ירוקה ,אקוסטיקה ,ובידוד .כל האמור במפרטים ודוחות אלו אף אם לא יחדו לו סעיפים בכתב הכמויות יחשב ככלול במחיר העבודה .בכל מיקרה של סטירה או דו משמעות יובא הדבר להכרעת המפקח וקביעתו תחייב את הקבלן ללא תוספת מחיר 22.03כללי כל העבודות המתוארות במסמך ג' 1-זה רואים את כו לן כלולות במחירי היחידה של הקבלן והן לא תמדדנה בנפרד. _____________________ חתימת הקבלן 102 נספח ג חלק - 0המפרט המיוחד מסמך ג' - 0המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז1חוזה מס' 2 51/6 פרק - 2/עבודות עפר 2/.2/סוג הקרקע המונח חפירה פירושו חפירה או חציבה בכל סוג של קרקע שהוא ,לרבות אדמת מילוי ופסולת בנין .המחירים בהצעת הקבלן מתייחסים לבצוע העבודה בכל שכבות הקרקע מכל הסוגים אשר הקבלן עלול להיתקל בהם. 2/.20מדידה ע"י הקבלן הקבלן יבצע באתר מדידות .המדידות תעשינה ע"י מודד מוסמך .נתוני המדידה יועלו על תוכניות ויימסרו למזמין .המדידות ישמשו כבסיס לחישוב כמויות החפירה ולבדיקת מפלסי גמר החפירה .המדידות יבוצעו במועדים הבאים: מדידה לפני תחילת העבודות. מדידה בגמר עבודות החפירה. משך הזמן הנדרש לביצוע המדידה וסימונה על תוכנית הינו שבוע( ,לכל מדידה). 2/.23פינוי וניקוי כולל של אתר העבודה אתר העבודה יכלול את המגרש כולו וכן את שטחי החפירה והעבודה .פינוי כולל של אתר העבודה פרושו ,כל העבודות הדרושות לקבלת אתר עבודה כשהוא נקי ופנוי מכל המבנים ,המתקנים ,שיירי חומרים ,אשפה ופסולת כל שהיא. 2/.24אופני מדידה ומחירים יהיו כמפורטים בפרק 01.00במפרט הכללי עבודות עפר. מחיר החפירה כולל גם פינוי העפר לאתר פסולת מאושר לכל מרחק שהוא בהתאם להנחיות עיריית ת"א והמשרד לאיכות הסביבה. מחיר החפירה כולל גם שרותי מודד מוסמך לרבות הכנת מפות מדידה. צינורות שרשוריים לפינוי גז ראדון ימדדו במ"א לרבות חפירת תעלות ,עטיפת בד גיאוטכני ושכבת אגרגט שומשום. צינורות אנכיים לפינוי גז ראדון ימדדו במ"א ומחירם כולל גם התחברות לצנרת האופקית התת קרקעית ,ספחים למיניהם ,חיבורים וחיזוקים וכיסוי פתח יציאה עליון בכיפה למניעת חדירת גשם. פרק - 20עבודות בטון יצוק באתר 20.2/מוקדמות .1בנוסף למפורט להלן ,כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט הכללי -פרק .02 .2הקבלן יוודא עם המפקח לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט כי התכניות שבידיו הן מהדורתו האחרונה של המתכנן .על התכניות תיטבע חותמת "מאושר לביצוע". .3לפני יציקת הבטון ,כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם פריטים אחרים, יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור המפקח ,לרבות פלטקות וברגי עיגון .אישור המפקח כנ"ל לא פוטר אה הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה עקב מחדל ,טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן. .5בשטחי פנים של מרחבים מוגנים יש לצקת את כל הבטונים אך ורק בתבניות פלדה חלקות ,הבטון יהיה ברמה של בטון גלוי מוכן לצבע (במידה ויהיו חורים ,סגרגציה וכו' יתוקנו הליקויים ע"י הקבלן ועל חשבונו לפי הוראות המפקח) .התבניות אשר תשמשנה ליציקת הבטונים תהיינה חדשות ללא עיוותים, והן תאושרנה לשימוש לפני תחילת העבודה ע"י המפקח. 103 20.20סוגי הבטון סוג הבטון ב ,30-אלא אם כן פורט אחרת בתכניות ,או בכתב הכמויות. במאגר המים הבטון יהיה מסוג ב 50-מיוחד וכולל תוסף לשיפור האטימות. סוג הבטון הרזה ,בטון בחגורות ובעמודונים ב.20- תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה טובים. תערובות הבטון השונות תוגשנה ותאושרנה מראש ע"י המפקח ,לרבות התוספים השונים .הקבלן יציג אישורים של מפעל הבטון ומעבדות הבדיקה. אין להשתמש באפר פחם ללא אישור מראש של המפקח. סעיפי כתב הכמויות מתייחסים ליציקת כל הבטונים ללא הבדל במיקומם במפלסים ,בגבהים וכיו"ב. .1מחירי כל הבטונים כוללים גם את עלות התבניות . .2מחירי הבטונים בעמודים ובקירות יכללו ביצוע בגבהים שונים ובמידות שונות ,וכמו כן עמודים וקירות הבטון אשר גובהם יותר מאשר מפלס מתוכנן אחד .עמודים עגולים ועמודים בדלים במבנה יבוצעו בתבניות פח או קרטון חלקות לקבלת בטון חלק ברמה של בטון גלוי. .3מקצועות כל הבטונים יקטמו במשולשים שיושמו בתוך התבניות או בפינות חדות כפי שיקבע האדריכל הכל כלול במחירי הבטונים וללא תשלום נוסף. 20.23דיוק בביצוע על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות ,יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך בכל עבודות הסימון השונות כולל העמדת קירות ,עמודים ותקרות .עלות המודד כלולה במחירי הבטונים ולא ישולם בגינה בנפרד. 20.24סיבולות TOLERANCES - .1דרגת הסיבולת הנדרשת ,אם לא יצויין אחרת ,באחד ממסמכי החוזה ,תהיה 0לפי טבלת הדרגות בת"י ( 876חלק .)1 .2דרגת הסיבולת הנדרשת לגבי בטונים גלויים תהיה 1לפי טבלת הדרגות הנ"ל. .3דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה 1לפי טבלת הדרגות בת"י ( 876חלק .)1 .5הסטיה המותרת ,אם לא נדרש להלן אחרת ,תהיה מחצית ערך הסיבולת ,כמפורט לעיל (לפלוס או מינוס). לא תורשה צבירת סטי ו ת! בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל ,יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון ,כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש. על הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באתר ,היומן ימולא וייחתם ע"י מודד מוסמך אשר ימצא באתר והוא יאשר את אנכיות האלמנטים השונים והמפלסים בכל קומה וקומה ויחסם לסטיות כמתואר לעיל. אין לצקת אלמנטי בטון לפני מסירת אישור בכתב ממודד מוסמך למפקח. כמו כן ,עליו לספק תוכנית מדידה לאלמנטים שונים שיידרש ע"י הפיקוח לפני ואחרי יציקתם. 20.26הכנות ליציקה על הקבלן להודיע למזמין בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו ,לפחות 57שעות לפני מועד היציקה המתוכנן ולקבל אישור המפקח בכתב לאותו מועד. נוהל ביצוע ואישור יציקות יוכן על טופס מיוחד שימסר לקבלן ע"י המזמין. 20.25הפסקות יציקה אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אל א באותם מקומות המסומנים בתוכניות ובצורה המסומנת בתוכניות ו1או לפי אישור מיוחד בכתב של המפקח .השיטה ,הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המפקח .הקבלן יגיש למפקח 3שבועות מראש ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה ,כולל תכנון 105 מפורט של שיטת הבצוע .המפקח יקבע אם הוא מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא יהיה מוכן ,יבצע הקבלן את הפסקות היציקה והפרטים הנילווים להפסקות אלו על פי קביעת המפקח. לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם להנחיות המפקח ,גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן .הקבלן יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו ע"י המפקח גם אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש ,וזאת ללא כל תוספת תשלום .בכל הפסקת יציק ה יבוצעו שקעים בבטון לפני ההפסקה ,ויוצאו קוצים לחיבור המשך היציקה, מומלץ לקבלן (אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה או בתוכניות העבודה) להשתמש באביזרים מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם את הברזל להמשך העבודה. בנוסף לאמור במפרט הכללי ינוקה הזיון באיזור ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי צמנט. 20.27פירוק תבניות נוסף לאמור במפרט הכללי סעיף 02.01.08אין לפרק תמיכות תקרה עד להתקשות הסופית של התקרה מעליה .דהיינו ,קיימת אפשרות שקצב הביצוע יכתיב דרישה לתמוך ברציפות שתי תקרות או יותר .זאת, מותנה בזמני הפירוק ,משקל התקרות וסכמות ההשענה .לא תשולם תוספת מחיר על כך וכל הנ"ל כלול במחירי היחידה .הקבלן רשאי להוסיף ערבים (על חשבונו) ,להתקשות מהירה של הבטון ובתנאי שהבטון לא יאבד מחוזקו ולא יפגע מחום הידרציה גבוה וכדומה .הקבלן רשאי גם לבצע אשפרה מתאימה כדי לזרז את התקשות הבטון. 20.22אשפרה בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק ,02תת-פרק 02.07על הקבלן לבצע אשפרה מתאימה לתנאים כמפורט להלן : לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו טרם מלאו 8ימים ליציקה: על כל השטחים ו1או פני תקרות הנמצאים עדיין במצב לח יותז חומר חוסם התאדות המים מתוך הבטון הנקרא CURING-COMPOUNDהכל לפי מפרט והוראות היצרן .על רצפות1תקרות בטון מוחלקות יש ליישם CURING-COMPOUNDצמוד ככל האפשר לתום ביצוע ההחלקה כאשר הבטון עדיין לח. הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד (שטחי הפסקות יציקה) עליהם יש לפרוס יריעות בד כדוגמת "אשפרית" (ספק שושני את ויינשטין בע"מ) או שוו"ע מאושר ,ספוגות במים ולהחזיק את משטח הבטון במצב רטוב באופן רצוף למשך 8ימים .לחילופין נתן לבצע אשפרה ע"י פריסת יריעות הבד על שטחי הבטון. מחיר האשפרה כלול במחירי היחידה השונים הנקובים בכתב הכמויות ולא תשולם בגינו לקבלן שום תוספת שהיא. הקבלן יעסיק מנהל עבודה מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה .אין לבצע הרטבה לא רציפה הגורמת ליבוש והרטבה לסרוגין הפוגעים בבטון וגורמים לסדיקה. 20.27צפיפות הבטון וערב כנגד רטיבות ביציקת כל האלמנטים הבאים במגע עם מים (מאגר מים) ועם הקרקע יש להקפיד על צפיפות הבטון ואטימותו כנגד חדירת רטיבות יש להוסיף לתערובת הבטון תוסף לשיפור האטימות כדוגמת " commix " + "w1פנטרון" של חב' "לריספלסט". פני הקירות החיצוניים -המיועדים לקבלת שכבות איטום ,יענו על סיווג הבטון "בטון חלק מוכן לצבע" . אטימות הבטון תבדק באמצעות התזה על קירות ,או יצירת בריכה על גגות למשך 82שעות ,ומעקב אחרי נזילות לפני ביצוע עבודות הבידוד והאיטום. בכל מקרה של חדירת מים ,יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האלמנט ולתקן על חשבונו את המקום הטעון תיקון ו1או לטייח את המקום ב"נאטצם ( "31ספק א.צ .שיווק בע"מ) .הקבלן יוסיף על חשבונו ערבים מתאימים להבטחת אטימות הבטון .עם זאת אין תוספת ערב כמפורט לעיל פותרת את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לאטימות המבנה .הערבים לא יכילו כלורידים התוקפים את ברזל הזיון. לא תשולם כל תוספת עבור הכנסת הערבים לבטון. 101 20./2עיבוד פני הבטון .1פני הבטון יעובדו בשיפועים בהתאם לתכניות. פני המעקות יוחלקו בכף פלדה בתוספת צמנט ,משטחי בטון יוחלקו עם הליקופטר. .2פני הרצפה באולם מחול יעובדו לגמר חלק ונקי בדייקנות מירבית בהתאם לגבהים ולמפלסים בדיוק של ±3מ"מ על ידי "הליקופטר". 20.//תקרות בטון .1התקרות יוצקו במפלסים כמסומן בתכניות .במידה והקבלן ירצה לבצע הפסקות יציקה שאינן מסומנות בתכניות ,יהיה עליו לקבל לכך את אישור המפקח .עלות כל התוספות הנדרשות להבטחת המשכיות האלמנט ,כפי שידרש על ידי המפקח ,תהיה על חשבון הקבלן. .2גמר התקרות בהחלקת הליקופטר. 20./0פלדת הזיון .1מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת ,כמצויין בתוכניות .הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן .מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט. .2על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל מפלס התקרות. .3המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור ובדיקה לצורך התחשבנות. על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין לא יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו. .5במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצויינים בתוכניות ,יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המפקח ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין .לא ייעשו חיבורים באמצעות ריתוכים אלא על-פי ובאישור המפקח .על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסויימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ 12-מ' ועליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם תוספת מיוחדת על כך. .1במידה ולא נ יתן יהיה להשיג ברזל זיון באורך המפורט לעיל ,יאושר השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו מראש על ידי המפקח. .0חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד. .8לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר. .7חפיפות ברזל חלוקה" ,ברזל רץ" ,ספסלים לתמיכת ברזל עליון ו1או כלשהו ושומרי מרחק מכל סוג שהוא באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם בעבורן. .6חפיות תשולמנה אך ורק לפי שרטוט ותרשים בתוכנית ,במידה ולא תבוצענה חפיות באישור ההמפקח, לא תשולמנה. 20./3ז יון ברשתות פלדה המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות .המוטות יהיו משוכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות דלהלן: חוזק למשיכה 1600ק"ג1סמ"ר -מינימום .גבול נזילות 1000ק"ג1סמ"ר -מינימום. מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן ,מטיל המזמין על הקבלן את הכנת תכניות הרשתות ופרטי הרשתות ברצפות ובקירות ,לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת המפקח. התכניות יוגשו לאישור המפקח לפני ביצוע .המפקח שומר לעצמו את הזכות לאשר התכניות עד 3שבועות ממועד ההגשה הסופית .על התכנון הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא ועלותו כלולה במחירי היחידה. חפיפות רשתות של שתי משבצות לפחות לא תימדדנה ותמורתן תיכלל במחירי היחידה .ספסלים ושומרי מרחק מכל סוג שהוא ,לא ימדדו .המדידה לצורך התשלום תהיה לפי שטח פני הבטון כפול במשקל הטיפוסי של הרשת הספציפית. 100 20./4פלדת הזיון מוטות ורשתות פלדת הזיון יתאימו לדרישות התקן הישראלי :5500פלדה לזיון בטון חלקים 1-2חלקים. על הקבלן להוכיח לחברה בעזרת תעודות מעבדה מוסמכת ,שהפלדה שהוא משתמש בה עומדת בכל דרישות התקנים. 20./6מידות מוטות הזיון המידות הרשומות בתכניות הינן מידות חוץ .האורך הנתון בתכניות הינו סכום מידות החוץ ללא התחשבות ברדיוסי הכיפוף. על הקבלן להתאים את אורך המוט לפי הכיפוף בהתאם לקוטר המוט ע"פ התקן כך שהמוט המכופף לא יחרוג במידותיו ממידות החוץ הנתונות. יש להקפיד על דרישה זו במיוחד בקוטרים הגדולים ,אחרת המוטות לא יתאימו למקומם. 20./5רשימות פלדה כמויות המוטות רשומות בחלקן ע"ג התכניות. לא יסופקו לקבלן רשימות פלדה ועליו להכינן בעצמו .בנוסף ,חלה עליו החובה לבדוק את הכמויות שבתכניות לפני הזמנת הפלדה. אין לשנות מידות קוטר או אורך המוטות ללא קבלת אישור המפקח מראש. 20./7עיצוב שקעים הטפסות לעיצוב שקעים להפסקות יציקה או עבור התקנת ציוד וכדומה ,ייעשו בלוחות עץ בלבד .לא יותר שימוש בלוחות פוליסטירן מוקצף או בלוחות ספוגיים משום סוג .מטרת דרישה זו להבטיח שלאחר פרוק לוחות העץ שבשקעים יישאר בטון נקי ללא שום שיירי חומר המילוי. המפקח רשאי להתיר לקבלן ליצור את השקעים בעבודת חיצוב וסיתות בתנאי שהיא תבוצע בזהירות ללא פגיעה בשפות השקע ובאופן שיבטיח חתך במידות מלאות כמתוכנן. 20./2ביטון צנרת ואביזרים ,חורים ומעברים מודגש שלא כל המעברים והחורים מופיעים בתכניות הקונסטרוקציה .על הקבלן לבצע את עבודת הטפסנות תוך בדיקה בכל מערכות התוכניות :תכניות הבניה ,הצנרת ,החשמל ותכניות הקונסטרוקציה. כל אלמנטי ציוד ,צנרת ואביזרים העוברים דרך הבטון ,יוצבו בטפסות ויבוטנו ביציקה .לא יושארו "חלונות" אלא אם צויין אחרת בפרטי תכניות הקונסטרוקציה. קטעי צנרת יותקנו בתבניות עפ"י אחת האפשרויות הבאות עפ"י המצוין בתוכניות: במקומות המסומנים יתקין הקבלן בתבניות קטעי צנרת עם אוגן לעיגון בבטון ( )Puddle Flangeכמסומן בתוכניות .קטע הצינור יהיה ברוחב קיר הבטון ואליו תרותך בשלב מאוחר יותר צנרת השטח .לשם כך יושאר מסביב לשפות הצינור המותקן בתבנית טריז מקל-קר אותו ניתן יהיה לקלף לאחר פירוק התבנית, על מנת ליצור פאזה של 2-3ס"מ לריתוך .הפלנג' יהיה עגול ויבלוט 1ס"מ לכל צד של הצינור .אין להתקין פלנג' מרובע .במידה והנתונים בתכניות הצנרת שונים ,על הקבלן לפנות למפקח לקבלת הוראותיו .הצינור 108 בתחום הבטון יהיה ללא ציפוי וללא צבע חיצוני .הקבלן לא יורשה בשום פנים ואופן "לחסוך" את קטעי הצינורות הנ"ל ולא יורשה לחבר לתבנית צינור באורך מלא. במקומות המסומנים יתקין הקבלן בתבניות שרוולי פלסטיק למעבר צנרת .השרוולים יהיו שרוולי פוליאתילן חרושתיים דוגמת תוצרת APSדגם PWSהמשווקים ע"י ש.א.ח.פ .הנדסה .הצנרת העוברת את השרוול תותקן ע"י אחרים ותאטם כלפי השרוול בעזרת אביזר מיוחד .השרוול יהיה ברוחב קיר הבטון. בשתי האפשרויות יש להקפיד על ביצוע בדיוק עפ"י המיקום המתואר בתכניות .קוטר השרוול יהיה כמפורט בתכניות. 20./7סוגי הבטון ותנאי הבקרה לבטון כל הבטונים יהיו בתנאי בקרה טובים לפי ת"י .117 20.02היציקה הקבלן יבטיח את רציפות היציקה. עליו להגיש למפקח ,בכתב ,תאור הסידורים לאספקת בטון ממקור חליפי ,גבוי לציוד השאיבה ,והימצאות ציוד נוסף באתר לבצוע עבודות הריטוט ,ההחלקה והאשפרה. 20.0/יציקה במזג אוויר חם ויבש ראה ת"י )2003( 1623בסעיף .5.0.1.3 ככלל ,אין לצקת בטון בימי שרב ,או בימים שחזוי מזג אוויר כזה .אם אין אפשרות להימנע מיציקה בימים אלה ,תעשה היציקה רק באישור המפקח לאחר שיתקבלו הוראותיו לגבי האמצעים המתאימים להגנה על הבטון. במידה וידרוש המפקח לצקת בשעות הלילה ,יספק הקבלן את כל האמצעים הדרושים לרבות תאורה וכו'. אין לצקת על זיון לוהט שהיה חשוף לקרינת שמש ישירה .יש להצל על הזיון או לקרר בהתזת מים ולסלקם או לצקת השכם בבוקר. הטמפרטורה של התערובת באתר לא תעלה על .32ºעל הקבלן לנקוט באמצעים יעילים להורדת הטמפרטורה של התערובת ,לשביעות רצון המפקח ,כגון :התזת מים על האגרגטים ,הגנת קווי המים נגד קרינת השמש ,צביעת הערבלים בצבע לבן ,העמדתם בצל ,הוספת קרח למי התערובת בשיעור עד 10% מכמות המים .הוספת קרח תורשה רק כאשר יוכיח הקבלן למפקח כי יתר השיטות להורדת הטמפרטורה אינן מספיקות. כל הסידורים וההכנות ליציקה טעונים אישור בכתב מראש של המפקח. 20.00אשפרת הבטון בקירות ,פירוק הטפסות שחרור הטפסות רק כעבור 10שעות מיציקה .אסור לשחרר את הטפסות לפני עבור 10שעות מיציקה כדי לא לגרום תזוזה במחברים שעלולה לגרום להעברת רטיבות. יש להרטיב את הטפסות באופן יסודי במשך 10השעות הראשונות ממועד היציקה לפחות ,ועד לפירוקן. כעבור 57שעות ניתן לשחרר ולפרק את הטפסות ומיד עם פירוקן יש להמשיך באשפרה: יש לכסות את הקירות ביריעות ייעודיות לאשפרה העשויות בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן כאשר הבד פונה אל הבטון והפוליאתילן כלפי חוץ ,ולהרטיב ברצף מתחת ליריעות למשך 8יממות נוספות (סה"כ לתקופה של 6יממות מגמר היציקה) .הכל כמפורט בסעיף 02011של המפרט הכללי. חלופה לאשפרה :נתן למרוח את הבטונים מבפנים ובחוץ ב"קיורינג קומפאוד" נשטף ,בכל מקרה יש לקבל את אישור המפקח לסוג ה"קיורינג קומפאונד". 20.03אופני מדידה מיוחדים מחירי הבטון כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד גם את המפורט להלן: .1הובלת ושימת הבטון בטפסים בכל הגבהים. .2כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים. .3יצירת חריצים ,שקעים ,בליטות ,קיטומים ,אפי מים ,פתחים ,חורים ,שרוולים וכד' ,אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות. .5הוצאת קוצים מעמודים ,מקירות בטון ומרצפה עבור חיבור רצפות ,חגורות ,קירות ועמודונים .ביטון ועיגון פלטקות וברגים ביציקות השונות. 107 .1ביטון משקופים ומשקופים סמויים. .0עיבוד אלמנטי בטון בתוואי קשתי ,מעוגל ומשופע אלא אם צוין במפורש אחרת בכתב הכמויות. .8יציקת תקרות ורצפות בשיפוע. .7שימוש בבטון עם שקיעה " 1וללא פולייה במקומות שעובי האלמנט קטן ו1או צפיפות הברזל גדולה (כלול במחיר). .6כל המחירים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה. .10מחירי הבטונים השונים כוללים גם את המוספים הדרושים להכנת תערובות הבטון לפי אישור המפקח. .11חיבור בין שינני מדרגות ומשטחים מבטון שיבוצע או ע"י קידוח והחדרת קוצים או בכל דרך אחרת ,לא ימדד ויהיה כלול במחיר המדרגות ,הברזל יימדד בסעיף הזיון ,לפי התוכנית בלבד. .12תקרות ,קירות וקורות בטון ימדדו לפי נפחם או שטחם בניכוי פתחים .מחירם כולל עיבוד צורת הפתח, עיבוד פתחי מעברים ,שקעים ,תעלות וחריצים .כמו כן ,עיבוד משקופים וספים. .13בליטות אופקיות ואנכיות יהיו כלולות במחירים ,אלא אם צוין במפורש אחרת בכתב הכמויות. .15מחיר העמודים כולל ביצוע שקעים ומגרעות. .11כל ההוצאות הכרוכות בביצוע פרטי הפסקות יציקה (אשר יאושרו ע"י המפקח) ,לא ישולמו בנפרד ויהיו כלולות במחירי היחידה לרבות סרגלי אלומיניום או פרופיל דומה אחר מאושר ע"י המפקח. .10מחיר כל רכיבי הבטון כולל קיטום פינות של חלקי בטונים כפי שיידרש ,פינות עגולות ,חיתוך חד במפגש בין מישורי בטון וכן יצירת מגרעות וחריצים אנכיים ואופקיים. א .ברזל לזיון הבטונים .1מחירי הברזל לזיון הבטונים יהיו אחידים לכל הקטרים ,אורכים ,כיפופים וכיו"ב. .2מחירי הברזל כוללים הכנת רשימות פלדה למוטות ורשתות( ,ע"י הקבלן) .מדידת הברזל אינה כוללת חפיות שאינן מסומנות בתוכניות. .3לא תשולם כל תוספת עבור עיבוד כלשהוא של ברזל כגון כיפופים ,פיגורות ,כיפוף ל"ציפורים" וכיו"ב. .5לא תשולם תוספת עבור שימוש בברזל מצולע מעל קוטר 21מ"מ. .1לא תשולם תוספת עבור שימוש בברזלים שאורכם מעל 12מ' ועד 25מ' .המפקח רשאי להורות לקבלן בכל עת על שימוש בברזלים ארוכים מעל 12מ' ובלבד שהוראה זו תינתן עד חודש לפני הביצוע בו נדרש שימוש בברזלים ארוכים .האמור בפסקה זו חל גם למקרים בהם מוטות הפלדה בתוכניות משורטטים עם חפיות ותינתן הוראה לשנותם לברזלים ארוכים. .0אורך המוטות וקוטרם יחושב לפי המפורט בתכניות המאושרות לביצוע ,לא יימדדו חפיות שאין מסומנות בתכניות. .8לא יימדדו "ספסלים" וחיזוקים אחרים הנדרשים לתמיכה ועיגון מוטות הזיון במקומן. פרק - 24עבודות בניה כל העבודות כפופות לתנאי פרק 05במפרט הכללי הבינמשרדי ולמפרט המיוחד שלהלן. מחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט הכללי ,המפרטים המיוחדים ,תכניות וכתב כמויות. 24.2/כל חיבורי הקירות בינם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון בהתאם לדרישות המפקח ולפי הוראות של המפרט המיוחד והמפרט הכללי ,יחשבו ככלולים במחירי היחידה (לרבות הוצאת קוצים ,גמר בשינני קשר ויציקת בטון). 24.20המחיר לבניה יהיה אחיד לכל המקומות וללא התחשבות בגודל השטח הנבנה .מחיר עבודות הבניה כולל את כל החומרים ,העבודה ,הפיגומים ,הציוד ,ההובלה והשירותים הנדרשים להשלמת כל עבודות הבניה כמפורט במפרט הכללי. 24.23כל הבלוקים פרט אם צויין אחרת יהיו בלוקי בטון חלולים מסוג א' .כל הבלוקים יהיו בעלי תו תקן ישראלי. 106 הבלוקים לקירות חוץ יהיו בלוקי בטון 1חורים בעובי 20ס"מ. הבלוקים לקירות ומחיצות פנים יהיו בלוק בטון עם 115או 2חורים בעובי 11 ,10או 20ס"מ. 24.24יש להבטיח חיבור קירות לאלמנטים מבטון ע"י הוצאת קוצים בזמן היציקה. 24.26יש להבטיח חיבור של הקירות בינם לבין עצמם ובין קירות ומחיצות בנויות ע"י בניה בשטרבות ככתוב במפרט הכללי בפרק .05 24.25חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי וכולל ביצוע מישק מלט-צמנט שעוביין לא יעלה על 1.1 ס"מ. 24.27אופני מדידה ומחירים מיוחדים מחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט הכללי ,המפרטים המיוחדים ,תכניות וכתב הכמויות. כל חיבורי הקירות בינם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון בהתאם לדרישות המפקח ולפי הוראות של המפרט המיוחד ובמפרט הכללי ופרטי הבניה בתכניות ,יחשבו ככלולים במחירי היחידה (לרבות הוצאת קוצים ,קידוח קוצים ,גמר בשינני קשר ויציקת בטון) ,ולפי תוכנית פרטי בנין המצורפת. המחיר לבניה יהיה אחיד לכל המקומות וללא התחשבות בגודל השטח הנבנה .מחיר עבודות הבניה כולל את כל החומרים ,העבודה ,הפיגומים ,הציוד ,ההובלה והשירותים הנדרשים להשלמת כל עבודות הבניה כמפורט במפרט הכללי. קירות ומחיצות בנויים ימדדו במ"ר נטו ובניכוי פתחים .לא תהיה כל תוספת עבור קירות מעגליים ,אלא אם יש לכך סעיף נפרד בכתב הכמויות. חגורות ועמודוני בטון בקירות בניה לא ימדדו בנפרד והן כלולים בשטח הקיר הבנוי. פרק - 26עבודות איטום 26.2/תאור העבודה והנחיות כלליות העבודה כוללת איטום רצפות תקרות ,תפרים ,איטום כל איטום נוסף אשר יידרש במקום. כל עבודות האיטום תבוצענה ברמה מקצועית גבוהה ,בכפוף למפרט הכללי פרק 01מהדורה 2005וכן הת"י המחייבים ,ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים באישורו המוקדם של המפקח. על הקבלן להציג בתוך 30יום ממועד צו התחלת העבודה את פרטי מבצע האיטום לאישור המפקח אשר יכללו גם את המסמכים הבאים: א .תעודה שעבר השתלמות והוא בקיא בתהליכי ונוהלי עבודה עם חומר האיטום מהסוג הנדרש בחוזה זה (התעודה תהיה מטעם החברה המייצרת ו1או משווקת את חומר האיטום). ב .מסמכים המעידים על ניסיון מוצלח קודם של 10שנים לפחות בתחום זה +המלצות. 26.20הצעות שינוי ואישור דוגמאות אם תוך כד י עבודה ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות האיטום ,יראו הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המפקח ואישורן על-ידו בכתב .לפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות של חומרי האיטום שברצונו להשתמש בהם. 26.23יריעות ביטומניות משופרות והנחיות כלליות לאיטום גגות בטון היריעות תהיינה תוצרת אירופאית או ישראל בעלות תן-תקן אירופאי או ישראלי .יריעות האיטום יבדקו עפ"י ת"י 1530חלק 3לגבי יריעות איטום מודבקות או מרותכות ,ויבדקו להתארכות בכח קריעה ולעמידות לאורך זמן. יריעות האיטום יהיו מסוג יריעות ביטומניות משוכללות מולחמות לקיר ולרצפה ,המכילות לפחות 17% פולימר אלסטומרי ,S.B.Sיריעות בעובי 5מ"מ עם זיון לבד פוליאסטר במשקל 170גר'1מ"ר ויריעות בעובי 1 מ"מ יהיו עם זיון לבד פוליאסטר במשקל 210גר'1מ"ר .היריעות יהיו מסוג ".)5M ,1M( "M 110 26.24חומרים שונים שכבת יסוד " :פריימר" יהייה על בסיס תמיסה ביטומנית מהירת התייבשות העומדת בדרישות ת"י ./ 121כדוגמת "" ,"GS 585פריימקוט "101או שוו"ע מאושר. ביטומן חם :מנושף1מופח כדוגמת "אלסטקס "71150או "פוליגום או שוו"ע מאושר. .0 ארג סיבי זכוכית :מתוצרת "אינטרגלס" במשקל 00גר'1מ"ר ספק "הרמן בורג ובניו". .3 בידוד תרמי :ע"י לוחות פוליסטירן משוך (אקסטרוד) בעובי 2ס"מ לפחות במשקל 30ק"ג1מ"ק או .4 שוו"ע מאושר. שיפועי ניקוז :ע"י לוחות פוליסטירן משוך בעוביים שונים ויציקת מדה בטון בעובי 1ס"מ לפחות .6 כולל רשת זיון וגמר החלקה בהליקופטר. השימוש והביצוע בחומרים לפי הנחיות הספק1יצרן ובאישור המפקח. 26.26איטום מעברי צנרת איטום צנרת בכל קוטר שהוא ,החודרת דרך הקירות יעשה בעזרת אביזר מברזל מגולוון בעובי 2מ"מ, בצורת צינור המקיף את הצינור החודר והכולל שוליים אופקיים אשר יריעות הקיר יולחמו עליהם ,בכל שטח החפיפה האפשרי ,בחלק האופקי של השוליים. על האביזר תולבש "שמלה" מגומי שתהודק ע"י טבעות חבק מנירוסטה על גבי האביזר ועל הצינור החודר את הקיר. יש לבצע מריחה קרה של ביטומן אלסטומרי כגון "אלסטיק ( "255ביטום) על גבי חבק הנירוסטה כולל מקום כניסת הצינור לאביזר החרושתי. במידה שהצינור החודר עשוי גבריט או .P.V.C.יש למרוח משחת איטום הנדבקת לחומרים אלו כגון( “COHE DITIIT”:פזקר) או שו"ע מאושר. 26.25תפרים איטום תפרים חיצוניים ופנימיים ברצפות ,קירות ותקרות יכלול ניקוי התפר ,השחזה וקיטום שפות התפר, פרופיל גיבוי מפוליאתילן מוצלב כדוגמת "פלציב" או שו"ע מאושר ,מילוי התפר במסטיק פוליאוריתני חד רכיבי כדוגמת "ספירטאן , "210ספק חב' "א.צ .שיווק בע"מ". 26.27עצרי מים להפסקות יציקה: בהפסקות יציקה ,בחיבורי קיר רצפה וסביב חדירת צנרת יש להתקין עצר מים המתנפח במגע עם מים, כדוגמת "ספיר סוול" חתך 16121מ"מ ,לעצר יהיו תכונות של הדבקות עצמית לבטון נקי. יש לנקות היטב את התשתית ולהמתין עד התייבשותה ,לפני הצמדת עצר המים הנ"ל. ההתחברות שבין קצוות העצרים תהיה בלחץ אך ללא חפיפה ) ,)JOINT BUTTתכלול עיבוד "הסביבה" עם "מסטיק מתנפח" כנ"ל .לחליפין תבוצע חפיפה של עד 10מ"מ בין עצרי המים (האחד צמוד לרוחב השני). 26.22איטום גגות בטון מבנה השכבות .1תקרת בטון מקשית ,יש לבדוק את שיפועי הניקוז ,בידוד תרמי ןשפועי ניקוז ע"י הדבקת לוחות פוליסטרין P30בעובי משתנה ,יש להשאיר רווח של 1ס"מ בין הלוחות. .2יציקת שכבת מדה בטון מוחלק בהליקופטר בעובי 0ס"מ לפחות לרבות רשת פלדה מרותכת @ 20120 .#1והחלקה בהליקופטר. .3מריחת פריימר ביטומני מסוג "פריימקוט "101בכמות של כ 300-גרם למ"ר ,ויבוש למשך 1-3שעות. .5ברולקות תולחם יריעת חיזוק ברוחב של 30ס"מ מסוג זהה לסוג היריעה הראשית ללא אגרגט .טיפול דומה ינתן בפרטי המרזבים ובהגבהות בגג. .1הלחמת שתי יריעות ביטומניות בעובי 5מ"מ כל אחת( ,בהזזה) .יריעה עליונה עם חצץ מולבן מוטבע על פני היריעה. 111 .0יריעת חיפוי תולחם החל מאף המים (או פני המעקה במקומות בהם לא קיים אף מים או סרגל אלומיניום) ותרד עד 11ס"מ על פני האיטום האופקיים .יריעת החיפוי תהיה מהסוג המשמש את שכבת האיטום העיקרית. .8במידה ויש אף מים ,יש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו "אלסטיק "255לאיטום סופי .במידה ואין אף מים יש לקבע סרגל אלומיניום בקצה היריעה ברולקה ולמרוח מעליו "אלסטיק ."255במקרה של מעקה נמוך היריעה תעלה על פני המעקה ותגיע עד 1ס"מ מקצהו החיצוני ,לאחר מכן יש למרוח "אלסטיק "255בקצה היריעה. .7פרישת יריעות בד גיאוטכני במשקל 500גר'1מ"ר +פוליאתילן בעובי 0.2מ"מ ויציקת שכבת בטון בעובי 0ס"מ כולל רשת פלדה מרותכת וסיבי ניילון בכמות של 300גר'1מ"ק והחלקה בהליקופטר. 26.27בדיקת אטימות אטימות גגות תבוצע כנדרש בת"י 1580חלק .1 אטימות מעטפת הבניין תבוצע כנדרש בת"י 1580חלק .2 בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תעשה על ידי הצפתן בכל שטחן במים בגובה של 1ס"מ לפחות במקום הגבוה במשך 57שעות .המפקח יהיה רשאי להאריך תקופה זו עד לשבוע ימים על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת את כל הסידורים הכרוכים בכך כגון יצירת מחסום למים בשיפולי התקרות ואטימות המרזבים. אם יתגלו נזילות וליקויים באיטום יחוייב הקבלן לתקנם על חשבונו ולחזור על ביצוע בדיקת ההצפה כמתואר לעיל עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של המפקח. 26./2איטום שטחים רטובים 26.25./הכנת השטח ניקוי יסודי של השטח לאחר קיבוע צנרת המים והניקוז ,סתימת חריצים בקירות בטיט צמנט. .1 ביטון צנרת המים והניקוז במידה והיא בולטת מהרצפה ע"י טיט צמנטי משופר( .בתוסף אקרילי) .2 הביטון יעשה תוך יצירת שיפועים מתונים בטיט הצמנטי והחלקה שלו. יצירת רולקות בכל מפגש קיר-רצפה עם טיט צמנטי משופר כנ"ל ,בחתך של 1X1ס"מ ,תוך החלקתן .3 בהתאם ,באיזור סף דלת הכניסה יש לבטן סרגל אלומיניום או פליז במידות 10X1מ"מ ,שיגיע עד פני הריצוף הכללי ויהיה צמוד אליו (האיטום יעלה עד מחצית גובה הסרגל). המתנה של 10ימים לייבוש (לאחר גמר האשפרה) ונקיון סיודי של שטח הרצפה והרולקות מפסולת .5 וחלקים רופפים. 26.25.0איטום הריצפה והרולקות מריחת חומר איטום צמנטי דו רכיבי מוגמש כדוגמת "ספירקוט ,"E-830שתי שכבות בכמות של 1.0 .1 ק"ג1מ"ר לכל שכבה. יש לפזר חול (הדרוש למילוי לפני הריצוף בקרמיקה) החל מ 25-שעות לאחר יישום השכבה השניה .2 ולנקוט אמצעי זהירות למניעת פגיעה באיטום בזמן הריצוף. 26.//אחריות הקבלן יהיה אחראי למשך ( 10עשר) שנים לכל עבודות האיטום. 26./0אופני מדידה ומחירים עבודות האיטום תימדדנה לפי שטחם נטו במ"ר כמפורט בכתב הכמויות. איטום גגות יימדד לפי שטח הגג בין מעקות בטון. מחיר האיטום יחשב ככולל את כל העבודות והחומרים הדרושים בכדי לקבל איטום באיכות הנדרשת במפרט (מפרט כללי ומפרט מיוחד) ובתוכניות. כמו כן איטום יחשב ככולל גם: הכנות ליישום לרבות רולקות בטון מעוגלות. שכבת יסוד (פריימר) ומריחת ביטומן מנושף. מערכות איטום ביריעות כמפורט במפרט ,תכניות וכתב הכמויות. 112 - ביצוע רולקות בטון. איטום הרולקות. איטום מרזבים. כל ההכנות ושכבות היסוד כפי שיידרש ע"י יצרן החומרים. בדיקות אטימות והצפה. יימדדו רק סעיפים המופיעים בכתב הכמויות והם כוללים את כל הנדרש לביצוע מושלם ומאושר ע"י המפקח. פרק – 25נגרות אומן ומסגרות פלדה 25.2/כללי יש לקרוא מפרט זה יחד עם התוכניות של האדריכל ותוכניות יתר היועצים .כל האמור ברשימות א. ובתוכניות מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה .לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן ,בהתאם לתוכניות ובאתר הבנייה ,את מידות כל הפתחים בהם יורכבו מוצרי המסגרות והנגרות ויודיע על כל אי התאמה למפקח .בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתוכניות ,יש לפנות למפקח .זכותו של המפקח להחליט איזה פתרון מחייב .לא תאושר סטייה מהדרישות בפרטים לרבות עובי פח במשקופים ובדלתות, גדלים ,צורת כיפוף חומרי גמר וציפוי וכו'. ב. מידות הפתחים הינן מידות פתח בנייה .על הקבלן להתאים את מידות הפתחים לפני ביצוע לפתחי הבנייה הקיימים במבנה .שינוי והתאמה במידות הפתחים (אורך ,רוחב ,שטח) בגבולות של 1%לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי. ג. עבודות המסגרות תבוצענה גם בכפוף לאמור בפרק " - 16מסגרות חרש" ,של המפרט הכללי לעבודות בנייה. 25.20הכנת תוכניות ייצור (שופ-דרואינג) ודוגמאות הקבלן יכין ויעביר לאישור המפקח בתוך 3שבועות מהיום הנקוב בצ.ה.ע ,.תכניות ייצור מפורטות ושלמות של כל המוצרים ,האביזרים והפריטים שיצורם נכלל במסגרת העבודה בפרק זה (להלן הפריטים) .תכניות אלה תהיינה תואמות לרשימת הנגרות והמסגרות ולתכניות העקרוניות והפרטים המצורפות לחוזה זה, ותהיינה לפי המפורט במפרט הטכני המיוחד. המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתכניות הייצור האמורות כנדרש ,לפי שיקול דעתו, להתאמת ייצור הפריטים להוראות החוזה. אושרו תכניות ייצור כאמור לעיל ,ייצר הקבלן ,בתוך המועד שייקבע לכך ,פריטים לדוגמא (אבי- א. טיפוס) ל דלת עץ נ 1-אחת ,מחומרים ובתהליך ייצור זהים מכל בחינה שהיא לאלה שישמשו בייצור הפריט מאותו סוג ,ויעבירו לאישור המפקח .המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתהליך הייצור ,כנדרש לפי שיקול דעתו להתאמת הפריטים לתכניות הייצור ולהוראות החוזה. על הקבלן להציג למפקח את הדוגמא הנ"ל ואת כל החומרים ומוצרים בהם הוא מתכוון להשתמש ב. (פרזול ,אביזרים ,זיגוג ,צבע ,איטום וכו') ,לפחות 7שבועות לפני התחלת הביצוע בפועל. דוגמה שלא תאושר ע"י המפקח (פסיקת המפקח הינה סופית) תיפסל ועל הקבלן יהיה להגישנ ג. דוגמאות חדשות המתאימות לדרישות. דוגמאות שתאושרנה תאוחסנה ותשמרנה באתר העבודה לצורך השוואה ,עד לסיום העבודה. ד. הקבלן ייצר את כל הפריטים אך ורק לפי תכניות הייצור המאושרות על ידי המפקח ואך ורק ה. מחומרים ומוצרים שאושרו על ידי המפקח. אישור תכניות הייצור ותהליך הייצור ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת ו. עליו לפי חוזה זה ולפי כל דין. 25.23כנף עץ הכנף -עובי הכנף 5ס"מ -עשויה 100%פלקסבורד מחורר לאורך בצורת גלילים. א. לכנף מסגרת עץ בוק בגמר לכה פוליאוריטנית . ב. חזית -צפוי פורמייקה טאפ של arpaמשני הצדדים ,בעובי 0.7מ"מ ,לפי בחירת המפקח. ג. כל הכנפיים יורכבו אך ורק במצב של עיבוד סופי כולל גמר צבע ומוגנות מפגיעה. ד. 113 25.24מלבנים לדלתות מלבני פלדה לדלתות אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימות ובפרטים ,יהיו מפח מכופף בעובי 2מ"מ. א. עם 3צירי פרפר בעובי 3מ"מ עם טבעת פליז וקופסת מגן +גומיות בלימה .המשקוף יהיה מגולוון וצבוע .גוון לבחירת המפקח .מתוצרת פלרז ,רינגל ,או שהרבני או שוו"ע חלל המלבנים בקירות בנויים או יצוקים ימולא בדייס צמנטי ,באופן מלא ומוקפד במיוחד .אין ב. להשאיר חלל ללא דיוס .כל חיבורי המלבנים ייעשו בגרונג. הריתוכים לאורך כל חיבור בין חלקי אנכי ואופקי של מלבן יושחזו וילוטשו היטב .המלבנים לא יתקבלו אם יהיו סימני ריתוכים ובכלל זה סימני ריתוך בעוגנים כמפורט להלן. עיגוני המלבנים לקירות יהיו פנימיים ללא סימני ריתוכים מבחוץ (בחתך 3111כל 10ס"מ) .אין ג. להשתמש בעיגונים חיצוניים או ביריות.הזמנת המלבנים תעשה לאחר בניית המחיצות ומדידת הפתח בשטח .מידות המלבן ורוחב המלבן יותאמו למצב בשטח בגמר החיפויים. המלבן יותקן מס' מ"מ מעל הריצוף למנוע היווצרות קורוזיה בפלדה .המרווח בין הריצוף למלבן ימולא במסטיק פולואוריטני חד קומפוננטי מתאים. 25.26דלתות ממ"ד דלתות ממ"ד תהיינה דלתות פלדה מאושרות ע"י פיקוד העורף כדוגמת תוצרת פלרז או ש"ע בגמר פח מגלוון וצבוע בתנור. 25.25ארונות למערכות ה ארונות הייעודיים (כיבוי אש ,חשמל ,טלפון ,מים ,תקשורת וכו') יהיו עשויים דלתות פח מגולוון במידות המצויינות בתוכניות מתוצרת פלרז ,רינגל ,או שהרבני או שוו"ע ,צבוע בתנור .המשקוף מפח מגולוון מכופף בעובי מינימלי של 2.0מ"מ .הכנפיים מפח מגולוון מכופף בעובי מינימלי של 1.1מ"מ. הפרזול :ידיות קפיציות סמויות ,צירים סמויים ,מנעול כלול בסגר ,ובריחים בכנף הלא פעילה. כל הארונות הייעודיים ,יכללו בין היתר שלטים צרובים ,מודפסים או חרוטים על לוח אלומיניום מורכב ע"ג הדלת .גודל השלטים ועיצובם יהיו לפי הוראות הרשויות השונות ובהתאם להנחיות המפקח מידות הארונות וחלוקתם הפנימית יתואמו טרם ייצורם עם הרשויות המוסמכות ,והמפקח ,ויקבלו את אישורו לפני הביצוע. פנים ארונות החשמל יצופו בגבס וורוד. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שחלוקת הדלתות כפי שהיא מופיעה בתכנית הינה סכמטית .החלוקה הסופית תתואם לאחר התקנת הציוד .הקבלן לא י זמין ולא יתחיל בביצוע הארונות לפני שהציוד המיועד לארון הותקן בו ולפני שווידא שלא תיווצר שום הפרעה מכל סוג שהוא לתפעול התקין של הציוד ע"י דלתות הארון, חלוקתם ואופן פתיחתם .במידה ונדרשת עקב כך חלוקה שונה יעביר הקבלן את הצעתו על גבי התכניות לאישור .במידה ותיווצ ר הפרעה ו1או אי התאמה מכל סוג שהוא יפרק הקבלן את הדלתות ויזמין מסגרת ודלתות חדשות כשהן מובאות למצב הנדרש. 25.27דלתות פלדה דלתות פלדה תהיינה (כמצוין ברשימות) מיצור חרושתי מתוצרת פלרז ,רינגל ,או שהרבני או שוו"ע 25.22דלתות אש דלתות אש תהיינה מתוצרת "פלרז" או ש"ע עמידות לחצי שעה לפי ת"י .1212 25.27מוצרי פלב"מ כל מוצרי הפלב"ם ,אם לא נדרש בתוכניות במפורש אחרת ,יהיו 310 Lויהיו בגמר מוברש. 25./2מטבחים ארונות מטבח יהיו עשויים מגוף ומדפים מלוחות סנדוויץ 17מ"מ .הגב דיקט 7מ"מ. הארונות עם אפשרות לכיוונון אנכי. הנחת המדפים על פינים ממתכת מגולוונת. פינים אחוריים יהיו עם תמיכה עליונה למניעת התהפכות המדף. המגירות יהיו טלסקופיות עם דופן קדמית כפולה ושיפוע לפתיחה. 115 צירים ומסילות יהיו מתוצרת BLUMאו ש"ע גמר הארון פנים יהיה – פורמיקה טאפ בעובי 0.7מ"מ ,קנטים מפי.וי.סי 1.1מ"מ בפרופיל נעיץ. המסד (הצוקל) מעץ גושני ומצופה – פורמיקה בגמר אלונמיניום מוברש. חזיתות יהיו מ MDFבציפוי פולימר. כל הכנות החשמל והאינסטלציה הסניטרית למטבחים ,תבוצענה ע"פ תכניות המטבחים ע"פ תוכניות היועצים. 25.//מעקות ,מאחזי יד וסורגים המעקות מאחזי יד וסורגים יהיו בהתאם לת"י 1152ואחריות הקבלן לוודא שהמעקות עומדים בתקן. חיבור המעקות מאחזי יד וסורגים יכוסו ברוזטות מתכת מושרות ע"י המפקח. 25./0ריתוך במידה ויהיה צורך בריתוכים יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים .הריתוך יהיה המשכי ,שווה במראה ,ללא חורים ומקומות שרופים ומכל הבחינות יתאים לדרישות התקן הבריטי. הריתוך יבוצע בפינות ובנקודות ,ולא יורשה חיבור פרופילים לאורך מקצועות .בליטות הריתוך יופצרו ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק לחלוטין. 25./3פירזול יש להגיש לוח דוגמאות מלא של כל אביזרי הפרזול באמצעות המפקח לאישור האדריכל לא יאוחר מאשר תוך חודש ממועד צו התחלת העבודה. האביזרים המאושרים יופקדו אצל המפקח עד לסיום העבודה. 25./4הגנת חלקי העץ כל חלקי העץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת תולעים ,חרקים וכד' .טיפול זה ייעשה ע"י טבילה של כל חלקי העץ בתוך תמיסה של פנטו-כלורופנול מדולל בספירט מינרלי לפי הוראות היצרן למשך 7דקות לפחות ,או בכל חומר אחר מטיב דומה. כל חלקי העץ יעברו טיפול נגד שריפה בעמידות אש בדרגה V 5.3לפי ת"י 811ות"י 621 25./6מפתחות כל מפתחות הדלתות בכל כניסה יהיו חלק ממערך "רב-מפתח" מסטר קי מפתח ראשי לכל קומה. לכל מנעול יימסרו במועד הקבלה 1העתקי מפתח ,ותעודה המאפשרת למזמין לשכפל עותקים נוספים בעתיד עפ"י הצורך. הנחיה מפורטת לגבי שיטות החלוקה למפתחות תימסר לקבלן בנפרד. התקנת המנעולים -רק לקראת מסירת המבנים למזמין ,בתאום ובאישור המזמין. לצורך נעילת הדלתות בזמן העבודה ,ישתמש הקבלן במנעולים זמניים ,משלו ועל חשבונו. 25./5מעצורי דלתות לכל דלת יותקן מעצור .מעצורי דלתות על הרצפה יהיו עשויים יציקת אלומיניום עם גומי מורכב עם בורג בצורה סמויה 25./7גלוון כל חלקי הפלדה שיסופקו ו1או יוצרו יהיו מגולוונים .האמור בסעיף זה עדיף על כל האמור ביתר הסעיפים של המפרט המיוחד ,התוכניות וכתב הכמויות .הגלוון יבוצע ע"ג מוצרים מוגמרים לאחר עיבוד ריתוך והשחזה. מוצרי פלדה מפחים דקים עד 5מ"מ עובי ,אשר לא ניתן לגלוונם גלוון באמבט חם (שכן הם מתעוותים) יגולוונו בהתזת אבץ חם בעובי 70מיקרון בתהליך חרושתי .כל יתר מוצרי הפלדה יגולוונו גלוון חם בטבילה באמבט ,כשעובי הגלוון המזערי הוא 70מיקרון לפי דרישות ת"י .617 111 25./2צביעה כל מוצרי הפלדה יצבעו כמפורט בפרק 11להלן 25./7אופני מדידה ותשלום עבודות נגרות ומסגרות ימדדו בהתאם למפורט במפרט הכללי ויכללו גם את כל המפורט במפרט המיוחד לעיל ,ברשימות ובתוכניות ,לרבות: פרזול ,מנעולים ובכלל זה מנעולים גליליים (צילנדרים) ,רוזטות. א. צוהרים מזוגגים ותריסים בדלתות ב. גילוון וצביעה של מוצרי מסגרות, ג. מגיני אצבעות ד. צביעה של מוצרי נגרות ,לרבות טיפול נגד מזיקים ונגד אש. ה. מילוי מלבני פלדה בטיט צמנט. ו. מערך "רב-מפתח" -מסטר קי ז. זויתנים ,עוגנים ,פלטקות ורכיבים אחרים הנדרשים לעיגון הפריטים השונים בבטון. ח. כל עבודות חיבור והאיטום. ט. פרק 27מתקני תברואה 27.2/היקף העבודה העבודה נשוא פרק זה כוללת הקמת מתקן תברואה בבנין כולו ,כולל מים חמים קרים ,שופכין ,דלוחין, ניקוזים מערכת ניקוז מזגנים ,מתקני ייצור מים חמים ,כלים סניטרים ,מים ,ביוב וניקוז במגרש עד החיבור העירוני כולל החיבורים ,מערכות לכבוי אש. כמו כן תכלול העבודה אספקה והתקנה של מערכת מים זמנית לצורך ביצוע עבודות הקבלן. הנ"ל יכלול את כל עבודות כולל עבודות החשמל בקרה והתראות וכל האישורים הנדרשים הן לתכנון וכן לביצוע. 27.20צנרת ואביזריה: קוטרי הצינורות: כל הקטרים המסומנים בתוכניות והרשומים ברשימת הכמויות יהיו קוטרים נומינליים. הגדרת הקוטר הנומינלי תהיה בהתאם לתקן הנוגע לצינור הנדון. ניקיון הצנרת: יש להקפיד על ניקיון הצנרת ולשם כך חייב הקבלן לבדוק את הצינורות לפני הרכבתם ולסתום קצותיהם הפתוחים יום יום אחרי גמר העבודה .יש להקפיד על סתימת צינורות גשם ו1או ביוב המורכבים בתקרות או בעמודים ,בפקקי עץ. ספחים: בכל עבודות צנרת יש להשתמש בספחים (פיטינגים) חרושתיים שיתאימו לסוג הצינור אשר הם מחברים. אמצעי תליה ותמיכה: על הקבלן להשתמש באמצעי תליה ,תמיכה וקיבועה מפלדה מגולבנים עם רפידות גומי כדוגמת MUPROאו ROCOאו שווה ערך מאושר לכל סוג צנרת יש לבחור בשיטת תליה ,תמיכה או קיבועה המתאימה .על הקבלן להגיש למפקח רשימה של אמצעי תליה ,תמיכה וקיבוע מלווה בדגמים ולקבל אשור מראש להשתמש בהם. מעברי צנרת דרך חלקי בנין: כל המעברים דרך הקירות והתקרות יבוצעו דרך שרוולי PVCבקוטר מתאים ,כך שיישאר רווח של 1ס"מ לפחות בין השרוול ו פני הצינור לאחר בידודו .השרוולים יוכנסו לבטון בזמן היציקה ולקירות בזמן בנייתם .הקבלן בלבד יהיה אחראי למקומם הנכון. 110 שרוולים אופקיים יקבעו חלק עם פני הקיר הגמורים .שרוולים אנכיים יבלטו 1ס"מ מפני הרצפה הגמורים. הרווח בין השרוול והצינור ימולא בחומר מבודד נגד רעש .שרוולים לצינורות העוברים גג יקבלו הגנה נוספת למניעת חדירת גשם לשרוול. מעבר אטום של צינור דרך קיר מבטון יצוק יבוצע באמצעות צינור הזהה לצינור החודר ,באורך המתאים לעובי הקיר הגמור בתוספת בליטה של 10ס"מ מכל צד ומצויד באוגנים או רקורדים משני צדדיו לחבור הצינור וכן באוגן אמצעי שיעוגן בבטון בקוטר כפול מקוטר הצינור. שיטות הרכבה: לכל צינור יש להתאים שיטת הרכבה שנקבעה בתקנים הדנים בו ו1או בהוראות היצרן. הקבלן חייב לבצע את העבודה תוך שמירה קפדנית על ההוראות הכלליות במסמכים הנ"ל. הקבלן יזמין את שרותי השדה של יצרן הצנרת לשם בקורת הביצוע והדרכה .לכל הצנרת המותקנת יש לבצע סימון לשם זיהוי. גבהי הרכבה: בביצוע של צנרת תת קרקעית יסמן הקבלן את הרום המוחלט ו1או הרום היחסי של נקודת הקבע. קביעת הרום המוחלט תיעשה ע"י מודד מוסמך שהוזמן לאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו הוא .כמו כן, יספק הקבלן את רום פני הרצפה הגמורה בכל קומה 1או בכל חצר בהם יותקנו קבועות תברואיות. קבועות תברואיות שלא תורכבנה בגובה הנדרש תפורקנה ותורכבנה מחדש לאחר תיקון הרכבת הצנרת וזאת ע"י הקבלן על חשבונו הוא. ביצוע ריתוכים: הקבלן חייב להמציא תעודה ממוסד מוכר ,המאשרת את יכולתו בביצוע עבודות ריתוך וזאת בהתאם לסוגי הריתוך .במידת הצורך וללא הודעה נפרדת רשאי המזמין לדרוש בדיקת רנטגן של לפחות 10%מהריתוכים ללא תשלום נוסף. 27.23אספקת מים קרים וחמים: א .צנרת לכבוי אש בתוך הבניין: הצנרת תהיה מפלדה סקדיול 50ללא תפר לפי ת"י , 163עם חיבורי הברגה עד " ,2מ 3"-בריתוך עם אלקטרודה מתאימה לריתוך מגולבן ,לרבות צביעה בצבע עשיר אבץ . ב .צנרת אספקה מחוץ לבניין: צנרת המונחת מעל פני הקרקע עד " 2צינורות מגולבנים סקדיול 50ללא תפר לפי ת.י + 163צביעה. קוטר מ 3"-ומעלה :צינורות פלדה לפי ת"י 130עם ציפוי פנימי מלט וחיצוני פלסטי מטיפוס "טריו" ג .צנרת המונחת מתחת לפני הקרקע : צנורות בקוטר עד " 1 112צינורות מגולבנים סקדיול 50ללא תפר עם הגנה אנטי קורוזיבית על ידי צביעה באפוקסי ועטיפת APCתלת שכבתית. לצנורות בקוטר עד " 2צינורות פלדה לפי ת"י 130עם ציפוי פנימי מלט עם הגנה אנטי קורוזיבית על ידי צביעה באפוקסי ועטיפת APCתלת שכבתית. ד .צנרת אספקה בפנים הבניין: צנרת הורטיקלית בתוך פירים וארונות תהיה מפלדה סקדיול 50ללא תפר לפי ת"י , 163עם חיבורי הברגה עד " ,2מ 3" -בריתוך עם אלקטרודה מתאימה לריתוך מגולבן ,לרבות צביעה בצבע עשיר אבץ. צנרת מהשעון הקומתי תהיה SP :או PPRלפי אישור סופי של המזמין והמפקח ,ותבוצע לפי הנחיות ותכנון מפורט של הספק ובאישורו. 27.24 אביזרי צנרת: א .ברזים חוצצים: עד קוטר " 2ברזים כדוריים "שגיב" מעבר מלא עם ידית מתכת עם אטם טפלון או ש"ע מאושר. במקרים מיוחדים יאושרו מגופים. קוטר " 3ומעלה :ברזי פרפר דגם 103תוצרת "הכוכב" או מגופים דגם T-4001תוצרת "רפאל". ב .שסתומים אל חוזרים: 118 עד קוטר " 2מפליז ,דגם 231תוצרת "סוקלה-בלאס" או "איסקים" או ש"ע מאושר .בקוטר " 3ומעלה מיציקה ברזל ,דגם V-51תוצרת "רפאל" או דגם RV 283תוצרת "בראוקמן-בלאס" או ש"ע מאושר. ג .שסתומים אוטומטים למיניהם אך ורק מתוצרת ברמ"ד שיוגשו לאישו המפקח .אין לבצע את המערכת ללא אישור המפקח לסוגי האביזרים. 27.26 מערכת נקזים ואוורור: א .כללית כל צנרת השופכין ,הדלוחין ,ניקוז אויר וכיו"ב ,יבוצעו מ H.D.P.E -פוליאטילן בצפיפות גבוהה מלבד צינורות ניקוז מזגנים שיהיו מ PVC -בהדבקה או .HDPE לחילופין מערכת הדלוחין והניקוז בתוך הריצפות תהיה מפוליפרופילן עם קופסאות כפוף לאישור המזמין והמפקח. ב .מאספים ומחסומי רצפה: מאספים ומחסומי רצפה יהיו מ H.D.P.E - השבכות והמכסים העגולים יהיו בכל מקרה במסגרת מרובעת הכול עשוי מפליז ,תוצרת מ.פ.ה או שווה ערך מאושר ,ומותאמים לדרישות המפקח. ג .קטעי ביקורת: קטעי ביקורת חרושתיים יש להרכיב בקולטנים ובנקזים בהתאם לתוכניות. קטעי הביקורת יהיו מחומר זהה לזו של הצנרת בה הם מורכבים. קטעי ביקורת יורכבו במקומות שהגישה אליהם נוחה והטיפול בהם לא יפגע במטפל. חובה להתקין פתחי בקורת בכל הנקודות הקריטיות המפקח שומר לעצמו את הזכות להוסיף פתחי בקורת לפי הצורך. המרחק בין פתחי הביקורת בצינור אנכי ,לא יעלה לאמור בתקן כמו כן בכל שינוי כיוון חייב להיות פתח ביקורת. 27.25מערכת שופכין ודלוחין מפוליאטילן (:)H.D.P.E תבוצע בהתאם לתקן ישראלי ת"י - 5580הנחיות כלליות מערכת זו תבוצע מפוליאטילן קשיח בצפיפות גבוהה תוצרת "פלגל – מובילית" או שווה ערך מאושר. א. העבודה תתבצע תחת הפיקוח הישיר של הספק ורק ע"י מבצע שיאושר על-ידם. ב. בגמר העבודה יבדוק הספק את הביצוע ויתן אישור בכתב שהעבודה גמורה ובוצעה לשביעות רצוננו ג. המלאה. הספק יתן למזמין כתב אחריות לתקופה של 10שנים על החומר ועל העבודה ,כולל :נזקים עקיפים ד. וישירים ,עלות החלפת המערכת דלוחין ושופכין על כל הקשור בה במידה והתבלה לפני תום עשר השנים. על הקבלן להמציא ההתחייבויות של כל הנ"ל לפני ביצוע העבודה ,המצאת האישורים מהווה תנאי בל ה. יעבור לקבלת העבודה ולתחילת ביצועה. צנרת דלוחין שופכין ואויר ו. תהיה מפוליאטילן קשיח ( )H.D.P.Eשל "מובילית" או ש"ע עד לתא ביוב הקרוב ביותר. שינוי כיוון יש להשתמש אך ורק בזויות עד 51°שינוי כיוון ב 77.1°-יש להשתמש רק באשור המפקח. צנרת המורכבת מתחת לבנין (בגבולות קו הבניין) תהיה מH.D.P.E - - ז. הרכבת הצנרת לפני יציקת הבטון תהיה באופן שימנע שינוי שיפוע ו1או פגיעה אחרת בעת היציקה. לשם כך יש להשתמש בחבקי עיגון מיוחדים ,כמתואר במפרט המיוחד. יש להקפיד על הוראות ההרכבה של היצרן בגין התפשטות הצנרת המורכבת בבטון. חומר ח. צינורות פוליאטילן קשיח ואביזריהן יהיו מיוצרים מפוליאטילן בצפיפות גבוהה FE 50/2המתאים לתקן הישראלי לפי מפמ"כ 356חלק 1יצרן הצינורות והאביזרים המסופקים לאתר הבנייה יחויב להוכיח שמפעלו הינו בעל רשיון ייצור מטעם חברת "פלגל" או ש"ע. 117 ט. י. יא. חיבורים שיטת החיבור בין צינור לצינור לאביזר תהיה אחת מהשיטות המפורטות להלן ,אולם בבניית הרשת ניתן לשלב מספר שיטות בתנאי שהמערכת תתאים להנחיות של חברת פל גל או ש"ע. חיבור ע"י ריתוך פנים בעזרת מכונת ריתוך. חיבור ע"י מצמד ריתוך חשמלי. חיבור ע"י מחבר שקוע קצר עם אטם אלסטומרי. חיבור ע"י מחבר שקוע ארוך עם אטם אלסטומרי (מחבר התפשטות).החיבור השכיח ברשת הצנרת מפוליאטילן קשיח הינו החיבור ע"י ריתוך פנים. השימוש בחבור מסוג אחר יהיה מותנה ע"י דרישות התקנה (חבור התפשטות ,חבור ענפים באתר, מעבר לחומרים אחרים ,חבור למכשירים וכו'). אופן החיבור בין צינורות פוליאטילן קשיח לצינורות מחומרים אחרים יעשה עפ"י הנחות חברת "פלגל" או שווה ערך. התקנה התקנת צנרת פוליאטילן קשיח תתאים לדרישות והנחיות חברת "פלגל" או שווה ערך. שליטה על התפשטות טרמית צירית של הצינור אופן התקנת הצינור יאפשר שליטה מוחלטת על התפשטות הצינור. יש להבדיל בין שני אופני הנחה האפשריים: הנחה גמישה. הנחה קשיחה. כל קטע צינור יונח עפ"י ההנחיות בתוכניות ובהתאמה להוראות ההתקנה של חברת "פלגל". התקנת הצנרת בבניין תעשה בהתאם להוראות התקנה מפורטות של חברת "פלגל" במקומות בהם יש למנוע התפשטות אש צריך להתקין מחסום אש. צנרת המונחת מחוץ לבניין ,בקרקע ,להלן תיאור הנחת הצנרת בקרקע ,מחוץ לבניין: הצנרת תונח בתעלות חפורות בעלות תחתית יציבה וישרה בהתאם לשיפוע הנדרש. הצינור יונח על מצע חול נקי (ללא אבנים ,רגבי עפר קשים או חומרים אורגניים) בעובי 11ס"מ לפחות ,מהודק היטב. במקום בו אביזרים בולטים יש לחפור גומחות במצע על מנת להבטיח תמיכה מלאה לכל אורך הצינור. אחרי הנחת הצינור יבוצע המילוי הצדדי בחול נקי כנ"ל ,בשכבות של 10ס"מ כ"א ,מהודק היטב בעזרת כלי ידני. מילוי זה יבוצע עד גובה גב הצינור. חשוב שלא יישארו חללים מתחת לצינור. שכבת המילוי הבא ,חול נקי כנ"ל ,עובייה 30ס"מ לפחות מעל גב הצינור ,תבוצע בשכבות של 10ס"מ כ"א מהודקות בעזרת כלי ידני. בהמשך יש למלא את החפיר בחומר כיסוי ללא גושי אבן או חומרים אחרים היכולים לפגום בצינור. הכיסוי יבוצע תוך הידוק באופן אחיד ובלחץ שווה משני צידי הצינור כדי להשיג לפחות 60% מהצפיפות המרבית בהידוק מעבדתי (לפי ASTM 1118בדיקה Bאו .)D אחרי כיסוי של 10ס"מ מעל גב הצינור ניתן להשתמש בהידוק מכני .לכיסוי החפיר ניתן להשתמש בקרקע מקומית. הכיסוי המזערי מעל גב הצינור יהיה 0.1כאשר הצינור מונח במקום בו אין כל תנועת רכב ו 0.7 -מ' כאשר הצינור מונח באזורים בהם קיימת תנועת רכב קלה. כאשר לא ניתן להשיג כיסויים אלה ,יש להגן על הצינור ע"י עטיפתו בבטון מזוין 10ס"מ מסביב, לפחות ,אולם להנחה זו יש לקבל אישור .חבור צינור פוליאטילן קשיח אל תאי בקרה מבטון יעשה באופן המאפשר גמישות .מעבר צינור דרך דופן התא יבוצע באמצעות שרוול עם טבעת אטומה מחומר אלסטומרי בהתאם להוראות. בניית רשת הצינורות הרשת תבנה באתר מקטעי רשת טרומיים (ענפים) אשר יבוצעו בבתי מלאכה מורשים ע"ח היצרן ביצוע הקטעים הטרומיים (הענפים) והרכבתם באתר תעשה על סמך תכניות ביצוע מפורטות (איזומטריה) שיוכנו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המפקח. 116 יב. שרות שדה ,אחריות היצרן או נציג המוסמך יבטיח שרות שדה הכולל תכנון מפורט של קטעי הרשת הטרומיים ( )PREFABRICATIONוייצורם ,ייעוץ ופיקוח באתר הבניה להתקנת הקטעים הטרומיים וחיבורם, קווי הצנרת לפני כיסויים ובדיקת אטימות לפי הל"ת .הקבלן מחייב להשתמש בשירותים הנ"ל ולקבל תעודת אחריות מיצרן או נציג המוסמך. האחריות תחול על טיב החומר והעבודה למשך 10שנים. תעודת האחריות תימסר למזמין העבודה לאחר אישור סופי של שלמות המערכת. 27.27 א. ביוב ותיעול: צינורות : צינורות מ-פי.וי.סי קשיח עבה לפי ת"י 775 תאי בקרה: תאי בקרה מחוליות בטון טרום לפי ת"י 017או במקרים מסוימים תאים מבטון מזוין יצוק באתר ותחתית מפלסטיק דגם מגנופלסט תוצרת "וולפמן". תחתיות השוחות עם המזלגונים יהיו מפוליאטילן. באזורי החניה יש לבצע שוחות עם מכסים לעומס 12.1טון . באזורי שטחים מרוצפים יש לבצע שוחות עם צווארון מוגבה ומכסים ממולאים בדוגמת הריצוף. התחברות מערכת הביוב של המגרש והניקוז למערכות עירוניות ,יש לבצע בהתאם לדרישות עירייה ובתאום עם העירייה. ב. ג. ד. ה. 27.22קבועות תברואיות: חומרי הקבועות: א. חומרי הקבועות יהיו כדלקמן: ההנחיות לאינדיקציות בלבד ,שינוי בסוג הכלים לא ישנה מחירים. הרכבת שיש על ארונות מטבח ולכיורים בשירותים: שיש קיסר עובי 2ס"מ מתוך קטלוג אבן קיסר לבחירת המזמין .קנט עליון למניעת גלישת מים מ5- צדדים .הרכבה שטוחה של כיור מטבח. בשירותים: כיור משולב בשיש בגובה 00ס"מ .התקנה תחתונה .חיזוק לקיר -נופר1מיני,נ ופר תוצרת חרסה. התקנה תחתונה או כיור רחצה מסוג פלזמה עם ברז פרח. ברז פרח לכיור משולב בשיש: פיה קבועה ארוכה אוורסט 302753חמת. אסלה מבוגרים תלויה: אסלה תלויה עם ניאגרה סמויה דגם "פלאסון" או "גבריט" אסלה שירותי נכים: תלויה דגם רגיל עם הגבהה מפלסטיק. אסלה לילדים: תלויה אסלת RONKIDS כיור מטבח: חברת "חרסה" התקנה שטוחה דגם "דלתא "118 ברז מטבח: פרח אוורסט 302718חמת כיור שירותי נכים: גובה 70ס"מ אלפא 100 - 51של חרסה ברז שירותי נכים: ידית מרפק1מנוף מיקסמת 301515חמת מכסי קופסאות ביקורת1מחסומי רצפה: פליז מרובעים 120 ב. ג. ד. מחסום רצפה 214שרותים: לרבות סל נירוסטה ראש מקלחת בגובה /.22מ': שירותי נכים מיקסמת 300080חמת מונה מים ראשי למגרש יהיה גמל מים מורכב משעון מים ראשי עבור כיבוי אש ומתיזים בקוטר " 5ומונה מים ראשי תוצרת OCTAVIאו שווה ערך מאושר .התכניות ולפי דרישות העירייה. מונים קומתיים בכל מפלס תבוצע הכנה למונה מים דירתי כולל 2ברזי ניתוק וצינור מקשר ,כמו כן יהיה ברז ניתוק משותף לכל קומה .סוג הברזים ,סוגי הכנות לקריאה מרוכזת וכו' בהתאם לדרישות העירייה. אשור סוג הקבועות הקבלן יהיה אחראי בלעדי לקבלת אישור סוג הקבועות מהמפקח . 27.27ייצור מים חמים ייצור מים חמים יהיה על ידי מערכת סולרית טרמןסיפונית .הדוודים והמערכת יהיו מתוצרת "פרת" או שווה ערך מאושר כללי א. על הקבלן להגיש לאישור המפקח תכנית מפורטת של מערכת אנרגיה סולרית במעגל סגור המבוססת על דוודים קומתיים הנימצאים בגג. המערכת תכלול :דוודים קומתיים בגג ,מערכת קולטים ,קונסטרוקציה לתמיכת הנ"ל ,צנרת חיבור מבודדת ,מערכת חשמל ,וכל האביזרים הדרושים. כל המערכת תהיה מתוצרת מוכרת ומאושרת על ידי מכון התקנים. כל התפוקות יהיו לפי התקנים המתאימים ובאישור מכון התקנים. הקבלן יתאם ויתכנן את מערך הקולטים על הגג. הדוד ב. הדוד יהיה בקיבולת של 110ליטר מתוצרת מוכרת ,עם אחריות ל 7 -שנים לפחות ,ויכלול :מחליף חום מסוג מעטה כפול בשטח תקני ,גיבוי מקומי ע"י אלמנט חשמלי 2.1קווט בנפח לפי התכניות עם תרמוסטט בתוך הדוד. הדוד מבודד בפוליאוריטן או משי זכוכית ,והדפנות הפנימיות מצופות ציפוי "טרמו-גלאס" ,או אחר, ציפוי המבטיח הגנה בפני קורוזיה. הקולט ג. יהיה מתוצרת "פרת" או שווה ערך והמבנה שלו יתאים לדרישות ת"י . 186 השמשה תהיה מזכוכית בעובי 3מ"מ ,הקולט יאושר ע"י מכון התקנים ,ללחץ עבודה 0אטמ' ולחץ בדיקה 12אטמ' .חומרי הקונסטרוקציה ,במגע עם מים ,יהיו עמידים בפני קורוזיה (כגון :נחושת, פלדה מגובלנת וכל חומר אחר שקיבל אישור של מת"י). הקולט יבודד ע"י פוליאוריטן בעובי 3ס"מ לפחות ,או משי זכוכית בעובי 1ס"מ ,ויהיה נתון בבית מפח מגולבן צבוע או מפיברגלס .שטח הקליטה יהיה ,לא פחות מ 2.0 -מ"ר. צינורות ד. יהיו מגולבנים סקדיול 50ללא תפר .במקרים מיוחדים יאושרו צינורות אחרים ,חיבורי הברגה, אטומים ,ויכללו. בידוד שיהיה אחת מהאלטרנטיבות הבאות: בידוד וידופלקס של ענביד או שווה ערך בעובי 2ס"מ. הבידוד יצופה ע"י פוליו אלומיניום עבה עם שכבה פנימית של ניר זפת או ציפוי פח. קונסטרוקציה ה. הקונסטרוקציה לתמיכת המערכת תהיה עשויה מפרופילים מקצועיים מרותכים וצבועים .הפרופילים ינוקו בחול ויגולבנו אחרי היצור .לאחר מכן יצבעו בצבע עליון. 121 ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. הרכבה תבוצע בצורה מקצועית ונאה ,ולפי כל כללי המקצוע ,הקולט יורכב בזווית לא פחות מ 21° -ביחס לאופק ובכיוון דרום ,במדויק ככל האפשר .הקונסטרוקציה תעמוד על הגבהות מבטון לפי התוכנית. כל רגל של הקונסטרוקציה תהיה מחוזקת ליסוד שלה באמצעות פח פלדה (מרותך לרגל) במידות 100110015ודיבל פיליפס . 12 מקום היסודות של הקונסטרוקציה ייקבע ע"י הקבלן ,בהתאם לדגם הקולט. בדיקה הבדיקה תיערך לפי ת"י 186ע"י הקבלן. עקרון הפעולה: קולטים מורכבים על הגג ,יקלטו את אנרגית השמש ויסחררו את המים החמים טרמוסיפונית אל דוודים קומתיים . התפוקה של המערכת תהיה בהתאם לתוכניות ,והבדיקה בהתאם לת"י . 186 ציוד מכני שסתומים אל חוזרים מסוגסגת נחושת יהיו תוצרת "קים" או שווה ערך בדרגה מותאמת למים חמים עם בוכנה או עם מדף. חשמל ופקוד בסעיף זה נכללים: תרמוסטט דיפרנציאלי מתוצרת מאושרת ע"י המפקח ,יכלול תרמוסטט שני ראשים או שני חיישנים והאינסטלציה החשמלית עבורם. אינסטלציה חשמלית בין כל מרכיבי המערכת ע"י כבלים תרמופלסטיים בתוך צינורות משוריינים וחיבורים פלסטיים גמישים .הכל עמיד נגד קרינת . UV היקף העבודה העבודה כוללת: תכנון מפורט והגשה למכון התקנים. דוודים עם מחליפי חום ,אלמנטים חשמליים ותרמוסטטים. קולטים. קונסטרוקציה לקולטים. עבודות ובידוד ,אביזרים . תרמוסטט דיפרנציאלי. מערכת תפקוד ,והחשמל. הרכבת כל הנ"ל למערכת מושלמת ,הפעלה ,ויסות ,כוון. אחריות ל 7 -שנים. קבלת אישור מכון התקנים. הערה כללית הקבלן רשאי להציע שינויים בתכנון ,במידה והציוד המסופק על-ידו אינו מותאם בדיוק למתכוון כאן. שינויים אלה יוגשו בצורת תוכניות מפורטות לאישור המפקח ,ורק אישור זה יחייב. אינסטלציה חשמלית בן כל מרכיבי המערכת תותקן ע"י הקבלן. הלוח יהיה במבנה אטום למים ולאבק ,ויבנה בהתאם לדרישות החשמל במבנה ,וחברת החשמל. המפרט הבין-משרדי והמעודכן והתקן הישראלי ,כמו כן הקבלן אחראי לקבלת אישור בודק מוסמך למערכת החשמל. בדיקות ע"י מעבדה מוסמכת על הקבלן לבצע על חשבונו בדיקות של מתקני תברואה באמצעות מעבדה מוסמכת לפי ת.י. 1201 . 27./2ניקוז מי גשם כללי א. גשמות צינורות מי גשם יהיו בקוטר " 100( 5מ"מ) לפחות .בחלקה העליון של כל גשמה ובכל שינוי כיוון יהיו פתח ומכסה בקרה .לגשמות גבוהות ,יש לסדר פתחי ביקורת כל 11מטר לפחות. מערכת ניקוז מי הגשם בשטח יהיה עילי . 122 ב. חיבורי קטעי צנרת ממנה עשויה הגשמה ,חייב לעמוד ב 1.1 -פעם בלחץ המרבי שיכול להיווצר בתחתית הגשמה. אביזר י קליטות מי גשם יהיו תיקני עם ניקוז כפול תחתון ועליון דגם "דלמר" או שווה ערך ,מותאם לשכבות איטום ומותקן בזמן היציקה. צינורות הצינורות לניקוז מי גשם יהיו: בהתקנה בעמודים שעובים פחות מ 30ס"מ =פלדה שחור עם מלט צמנט בפנים או יציקת ברזל פוליאטילן צפיפות גבוהה ( – ) HDPEמותר בעמודים בעובי מינים 30ס"מ או בשתרבה. 27.//הספקת מים לצריכה א. הספקת המים לבניין: בחזית הבניין מתוכנן נישה עבור ארון שעון מים ראשי .שעון המים הוא בקוטר " 3ומקבל הזנהמצינור מתוכנן " 5מרשת העירונית שברחוב דיזנגוף. דרך שעון מים הזה עוברים גם מים לצריכה וגם להידרנטים וגם למתיזים. עבור צריכה קיים התפלצות בקוטר " 2ליפני המז"ח עם מגוף ואל חוזר .הצינור עובר לבנייןלשעוני המים הקומתיים הנמצאים בארון מים קומתי. לכבוי אש ב. משעון המים הראשי ואחרי המז"ח תוכננו 2חיבורים עם צנרת בקוטר " 3כל אחד המיועדים להידרנטים ולמתיזים. 27./0מתקני כיבוי אש : כיבוי אש -כללי א. יש לבצע את מערכות הכיבוי במבנה לפי הנחיות הבטיחות מעודכנות ביותר ,לפי תקנים תקפים ובאישור רשות הכבאים בין אם כל הנדרש מפורט ובין אם לאו. ברזי כיבוי אש ב. יותקנו קווי מים נפרדים לצורך כיבוי אש אשר יאפשרו ספיקות כנדרש בהנחיות הבטיחות וכבוי אש. ברחבת כיבוי אש יותקנו ברזי הסנקה " 3או " .5הברז יהיה מצוייד עם שסתום חד כיווני. יותקנו הידרנטים עם מעבר שטורץ המיועדות לברזי כיבוי אשר יסומנו בתוכניות הבטיחות. כל פירי הצנרת יאטמו קומתית באמצעות מחיצה עמידת אש לשעתיים ,לפחות. בתוך עמדות כיבוי אש יש להתקין את הציוד הבא : ./ברז כיבוי אש " 2עם חיבורי שטורץ. .0גלגלון +מזנק עם חיבורי שטורץ. 2 .3זרנוקי כיבוי בקוטר " 2ובאורך 11מטר כל אחד ,עם חיבורי השטורץ. 1 .4מזנק כיבוי בקוטר " 2רב-שימושי עם חיבור שטורץ ".2 2 .6מטפי כיבוי אבקה יבשה במשקל 0ק"ג ,או שווה ערך. כל ברזי הכיבוי בפרויקט יהיה מסוג פומס ובניו או שווה ערך מאושר. כל הפריטים הנ"ל חייבים להיות בהתאם לדרישות התקנים הישראליים התקפים בנידון ,ולהנחיות הבטיחות וכיבוי אש ,ואם יחול שינוי לא תינתן תוספת. ג. הידרנטים יהיו זוויתיים ,לפי ת"י 715עם חצי מצמדת (מחבר שטורץ) לפי ת"י .556 הברז יהיה מאושר ע"י שרותי הכבאות המקומיים והאזוריים. אביזרים מתוברגים יצוידו ברקורד לאחר האביזר בכיוון הזרימה ו1או בין האביזר למיכל ,שסתום או מכשיר אליו הוא מחובר. כללית :כל אביזר יכלול (גם במחירו) רקורד או אוגן נגדי. 123 27./3 בידוד צנרת: בדוד צנרת מים חמים יעשה ע"י קליפות גומי סינטטי "וידופלקס" תוצרת "ענביד" .ההגנה על בידוד צנרת תהיה ע"י עטיפה בסרט פלסטי בתוך הבניין או פח מגולבן בעובי 0.0מ"מ (מחוץ לבניין וחדרי מכונות) .או לחלופין בפויל אלומיניום. 27./4הנחיות אקוסטיות כללי א. מבלי לגרוע מהאמור בהנחיות האקוסטיקה ותקנים תקפים על הקבלן לבצע את המתקן גם בכפוף לאמור להלן. קולטנים וצנרת מים ב. ./בכל צינורות הדלוחין והשופכין שעוברים בחדרי השירותים ,וכן בכל הצינורות בהם יש שינוי כיוון ,יש לעטוף את הצינור לכל אורכו ,הן בקטע האופקי והן בקטע האנכי ,בעטיפה משתיקה ,הכוללת ספוג ושכבת חיפוי כבדה בעובי "½ לפחות .לדוגמא: " "Soundmat PBמתוצרת "( "Soundcoatיבואן" :אינסופקו" ,טל')07-6520800: או "אקוסטיפייפ" מתוצרת "פלציב" (יצרן "פלציב" טל')05-0002666 : או "עוסמר" מתוצרת "מ.פ.ה( ".יצרן "מ.פ.ה ,".טל' ,)03-6050720 :או שווה ערך. מעל העטיפה המשתיקה תהיה עטיפה של צמר סלעים בעובי 2.1ס"מ ובמשקל מרחבי 70ק"ג\מ"ק וסגירה בשתי שכבות של לוחות גבס. המימדים הנדרשים לעטיפה וסגירה של הצנרת: קולטן " 23x23 - 5ס"מ לפחות .על הקבלן לוודא כי נותר די מקום לביצוע העטיפה הנדרשת עד להלבשה של החלון. .0בכל שאר הצינורות ,כאשר הזרימה אנכית ,הקולטן ייעטף בצמר סלעים בעובי 2.1ס"מ ובמשקל מרחבי 70ק"ג1מ"ק ,סביב הצמר תהיה עטיפה באמצעות שתי שכבות של לוחות גבס .בחדרי אמבטיה ושירותים יש ליצור פינה להתקנת החרסינה. .3בכל צינורות מי גשם שעוברים בקירות שפונים כלפי חדרים או חדרי מגורים וכן בכל צינורות הדלוחין שקירות פנים ,או כאלו שצמודים לחדרים בתוך הדירה ,העטיפה תבוצע בהתאם לפרטים מעלה. לאחר מכן יש לבצע השלמת יציקה ,במידה ועומק המגרעת מאפשר זאת ,ובתנאי שעובי הבטון בנקודה הדקה ביותר הוא 3ס"מ לפחות. במידה ולא נותר עובי מספיק ליציקה ,יש לבצע סגירה בשתי שכבות של לוחות גבס. .4בחדירת צינורות דרך רצפות הקומות תותקן על גבי הצינור עטיפה באמצעות שרוול גמיש, כדוגמת "ארמפלקס" ,או שווה ערך ,ולאחר מכן תבוצע השלמת יציקה של הרצפה עד הצינור העטוף. 27./6בדיקת התקנה מערכת תברואה: כללי א. ./בודקים את טיב המלאכה בהתקנת מתקני התברואה ,בהתאם לדרישות התקנים שבסדרה זו, ולפי כללי המקצוע. .0בודקים את המתקן בהתאם להסכם בין הצדדים ,בדיקה מדגמית ובמספר בדיקות מוסכם ומותאם לגודל המתקן ומורכבותו. .3הבדיקות ייערכו בנוכחות המפקח ,והקבלן או בא כוח ,שהוסמך על ידם. .4מבצעים את הבדיקות למערכת בשלמותה או לקטעים ממנה ,במועדים ובשלבים הנאותים, המאפשרים את ביצוע הבדיקה (לפני כיסוי צנרת בקירות ,או בחפירות ,או לפני יציקות בטון וכדומה). .6הצנרת או קטע ממנה העומדים להיבדק בבדיקת אטימות בלחץ ,לא יכוסו ,אלא לאחר שנבדקו ונמצאו מתאימים לדרישות תקן זה. בדיקת מערכות הספקת המים הקרים והחמים: ב. 125 ג. ד. ./בודקים את התקנת המערכות להספקת מים קרים וחמים לפי כל דרישות התקן. .0נמצאו המערכות מתאימות לכל דרישות התקן ,תיערך בדיקת אטימות הצנרת בלחץ מים .לחץ הבדיקה לא יפחת מ 1-112 -כפול לחץ העבודה ,שבו יימצאו המערכות כשהן בשימוש ,ובכל מקרה לא יפחת לחץ הבדיקה מ 11 -בר (ק"ג לסמ"ר). .3הצנרת עומדת בבדיקת האטימות כאמור ,אם לא הופיעו בה סימני דליפה ,לאחר הפעלת לחץ הבדיקה 25שעות לפחות. .4המים ,המשמשים לבדיקה ,יהיו מים ראויים לשתייה. .6בודקים את כל הצנרת בבניין בדיקה סופית לאחר החיבור הזמני לרשת העירונית. בדיקת מערכות הנקזים והאזור ,המחסומים והמאספים: ./בודקים את ההתאמה של התקנת המערכת על כל רכיביה קולטנים ,צינורות אוויר, מחסומים וכדומה) לכל דרישות התקן. .0בודקים את אטימות המערכות בלחץ מים של 0.21בר (ק"ג לסמ"ר). בודקים בכל גובה הבניין או שבודקים בדיקה חלקית כל קומה בנפרד. חיטוי כל צנרת המים ,אביזרים ,ומיתקנים תעבור חיטוי בהתאם לדרישות משרד הבריאות ללא תשלום נוסף. 27./5 בדיקות לעבודות אינסטלציה סניטרית בצוע הבדיקות וקבלת האישורים כמפורט להלן יחשבו ככלולים במחיר ולא ימדדו בנפרד א .כללי על הקבלן לבצע את כל הבדיקות והתקנות הדרושות למתקן בין אם צוינו במפורש ובין אם לאו. בדיקות מעבדה מוכרת (טכניון ,מכון התקנים ,איזוטופ וכו') לכל המערכות . בדיקות לחץ לצנרת מים ( 11אטמ' אם לא צויין אחרת ) כולל צילומי רנטגן לעבודות ריתוך. בדיקות אטימות מערכת הביוב ,דלוחין ,שופכין וניקוז מי גשם וניקוז מערכת מיזוג אוויר כולל צילומירנטגן לצינורות ביוב וניקוז חוץ. אישור בודק מוסמך לכל מערכות החשמל. אישור פיקוח השדה של יצרני כל סוגי הצנרת. בדיקת שיפועי שופכין דלוחין ,ניקוז וביוב ( אישור המפקח ). בדיקת חיזוקי צנרת בעיקר בין קירות הגבס ( אישור המפקח ). בדיקת ביצוע סיפונים לכל מתקן המחובר לביוב ,לרבות ניקוזי מיזוג אוויר (אישור המפקח( בדיקת עובי בידוד לצנרת מים חמים (אישור מפקח). בניגוד לאמור במפרט הכללי 07עבודות חשמל הרי שמתקן החשמל יבדק בתום על ידי בודק מוסמךשיאושר על ידי המפקח .עלות הבדיקה והאישור על חשבון הקבלן ללא תשלום נפרד. ב .חיטוי באחריות הקבלן להציג בעת קבלת המתקן אישור מעבדה מוסמכת לבצוע חיטוי תקני של מערכת המים ע"י חברה מוסמכת. ג .בקרה אישור ביצוע סימולציה ובדיקת כל מערכת הבקרה על-ידי נציג מוסמך של חברות הבקרה כולל אביזרי בקרה כגון "ברמד" . 27./7 צבע א .כללי – כל קווי צינורות הפלדה לסוגיהם יבודדו ו1או יצבעו כמפורט להלן .את הצביעה של הצנרת יש לבצע לאחר ניקוי יסודי של הצינורות מכל פסולת ,סיד ושמן. ב .צינורות פלדה מגולבנים יצבעו כדלקמן: ./שכבה אחת יסוד אוניסיל 50 ZNמיקרון. .0שכבה אחת צבע לכה סינטטית 31מיקרון. 121 ג. ד. ה. ו. ז. 27./2 שכבת צבע יסוד ראשונה יש לבצע לפני הרכבת הצינורות ולתקן מיד לאחר הריתוכים את המקומות הדורשים תיקון. גוון הצבע של השכבה העליונה לצינורות גלויים יהיה לפי הרשימה הבאה: צינורות מים קרים רגילים :כחול צינורות מים לכיבוי אש :אדום צינורות מי שפכים :לבן ו1או כל צבע אחר כפי שיקבע בתיאום עם המפקח. אופני מדידה מיוחדים: מחירי היחידה המוצגים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים ביצוע כל מתקן הצברואה כולל כלים סניטרים ואת כל הדרוש ,צינורות ,בידוד ,תליות ,תמיכות ,אמצעי עזר אחרים ,מגופים ,שסתומים ,כל האביזרים, ציוד ,וכו' ,כל ההתחברויות מים ,ביוב ותיעול למערכות העירוניות כל מערכות החשמל הדרושות ,קבלת אישור מכון התקנים ,וכל הרשויות ,הכנת תכניות AS-MADEותיק מתקן וכל הדרוש לפעולה תקינה של כל מערכות האינסטלציה בפרויקט. פרק 22מתקני חשמל 22.2/ תיאור העבודה העבודה פרק זה כוללת גם את כל המפורט להלן: 22.2/./אינסטלציה חשמלית למאור וכח. 22.2/.0לוחות חשמל. 22.2/.3גופי תאורה. 22.2/.4הארקות והגנות. 22.2/.6הגנות ברקים. 22.2/.5ביצוע מערכת כריזה. 22.2/.7ביצוע מערכת גילוי אש וכיבוי בלוחות ראשיים. 22.2/.2העברת ביקורות של כל הרשויות המוסמכות לרבות חברת החשמל ,בזק ,מכבי אש ,משרד האנרגיה ,מכון התקנים וכו' לכל העבודה שבמסגרת מכרז1חוזה זה. 22.20 לוחות חשמל 22.20./כללי .1פרק זה מהווה מפרט טכני ואפיון לאספקת והתקנת לוחות החשמל בבנין. .2הלוחות יכללו תאים בכמות מספקת למילוי כל הדרישות שבתוכניות עם רזרבה של לפחות 30אחוז מעל המצוין בתוכניות גם כמקום שמור. 22.20.0דרישות מהיצרן על היצרן להיות תחת ביקורת שוטפת של המחלקה לבקרת איכות של מכון התקנים הישראלי .על .1 היצרן להציג דו"ח בדיקה אחרון של המחלקה הנ"ל שלא מוקדם יותר מ 0 -חודשים לפני מועד פתיחת המכרז .בניית הלוחות תבוצע בהתאם לתקן 00536-1 I.E.Cמשנת ( 1671ת"י .)1516 - יצרן הלוחות יהיה בעל הסמכה של .ISO 6001 הלוח ייבנה בשיטת ייצור סטנדרטית ,זאת אומרת שליצרן יש ספרות בה מגודרת השיטה בה הוא .2 מייצר את הלוחות ,לרבות פרטים ומידות סטנדרטיים .שיטת חיבור פסי הצבירה של האביזר ,שיטת התקנה מכנית של האביזר ,סידור האביזרים בתוך הפנלים הסטנדרטיים בהתאם לגודל הפיזי והזרם הנומינלי שלהם ,שיטת הרחבת הלוח בעתיד. 120 .3 .5 .1 .0 .8 .7 על היצרן להגיש למפקח לפני היצור ,תכניות ייצור מפורטות הכוללות פרטים מזהים ומדויקים לכל האביזרים .התכניות תהיינה בקנה מידה שאינו קטן מ .1:10 -התכניות יוגשו במפרט סטנדרטי לפי הגדלים המוגדרים בתקן הישראלי .שיטת הסימון בתכניות תהיה לפי תקן ישראלי או VDEאו .IEC התכניות יכללו מראה פני לוח עם דלתות סגורות ,ובתכנית נפרדת מראה פני לוח ללא דלתות. התכניות יכללו רשימת אביזרים מלאה הכוללת שם היצרן ,הדגם ונתונים טכניים נוספים הדרושים להגדרה מלאה של אביזר. בתוכניות תוגדר רמת האטימות של הלוח שלא תפחת מ IP-30 -לפי תקן ישראלי .671על התוכניות לכלול מפרט הצביעה של הלוח כולל הגוון המוצע. בתוכניות פיקוד חייבת להיות שיטת סימון מפורטת המגדירה את כל נקודות החיבור וממספרת אותו, או כל שיטה אחרת קריאה ומובנת ,באישור המפקח. על היצרן לבדוק המבנה ולוודא שמידות הלוח מתאימות למיקום במבנה ולהתאים חלקי הלוח כך שיהיה ניתן להכניסם למקומם במבנה. חתך פסי הצבירה והמרחקים בין המבודדים יקבעו על ידי היצרן בהתאם ל 2-קריטריונים -טבלאות, חתכי פס צבירה וסידורים במרחב כפונקציה לזרם עבודה וטמפרטורת סביבה .הטבלאות יהיו של היצרן המקורי המספק את ההיתר ליצרן הישראלי או לפי תקן דין .53081טבלאות או חישוב המרחקים בין המבודדים המחזיקים את הפסים כפונקציה של זרם קצר ,יהיו מתאימות לציוד שהיצרן משתמש בו .יש להגיש חישובי עמידות של הלוח ופסי הצבירה בזרמי הקצר המוגדרים בחוזה. פסי צבירה לזרמים קטנים יותקנו על מחזקים שעוטפים אותם. כל המבדדים ופסי הצבירה שיותרו לשימוש ישאו תו תקן בינלאומי ויהיו כדוגמת ""LUGSTROP או "מולר" או " ,"ABBאו "סימנס" או ש"ע מאושר. 22.20.3שיטת הייצור הלוחות יבנו בשיטת מודולרית כולל אביזרי הרכבה מודולרים המאפשרים הוספת ציוד נוסף ללא .1 קושי .התאים יהיו פרופילים פנימיים עם חורים המתאימים לבניה מודולרית. הסתעפויות מפסי צבירה יהיו באמצעות מחברים אורגינליים או על ידי ברגים ,על פי תכנון סטנדרטי .2 הקיים אצל היצרן ,וספק פסי הצבירה. על יצרן הלוחות להכין הכנות מתאימות לחיבור כל כבלי היציאה והכניסה לפי המפורט בתכניות .3 (כמות ,סוג וחתך הכבלים) כדוגמת פסי צבירה או מהדקים מיוחדים ,ILSCOאו פסי צבירה .כמו כן יכין יצרן הלוח הכנות מתאימות לכניסת הכבלים למעלה או מלמטה בהתאם למקרה (כגון נפח לכניסת הכבלים ,פסי חיזוק מתאימים וכד') -היצרן יציג זאת בתוכניות שיגיש לאישור. לא יהיה מצב שלצורך פתיחת פנל או דלת יהיה צורך לפרק ידית של מפסק או אביזר גמר. .5 ללוחות יהיו חיזוקים פנימיים למוליכים בינם לבין עצמם וכן אל גוף הלוח .ליצרן יהיו טבלאות או .1 רשימות כיצד לבצע חיזוקים אלו ,בהתחשב בזרמי הקצר המוגדים בתוכניות. אלמנטים המורכבים בלוחות יחוזקו כך שניתן יהיה לפרקם או להרכיבם ללא צורך להחזיק אומים .0 או אמצעי חיזוק אחרים מצד אחורי. יש לבנות הלוחות כך שמרחק החלקים החיים מהחזית לא יעלה על 00ס"מ. .8 הלוחות יסופקו עם טבעות הרמה המתברגות ועם תחתית מתאימה לשינוע. .7 הלוחות יבנו מפח דקופירט בעובי 2מ"מ להעמדה על הרצפה בחלקים שאורכם 1.2מ' לכל היותר (2 .6 תאים בכל פעם) ,עם דלתות מלפנים לכל הסגרים יותקנו ידיות קבועות מצופות ניקל עם בריח עליון ותחתון .בבסיס הלוח תותקן מסגרת מפרופיל מקצועי .UNP10 חריצי אוורור במידה ויידרשו יותקנו בתחתית הלוח ותעלת אוורור בחלקו העליון ,הלוח יבנה לטמפ' .10 סביבה של + 10 עד - 1 צלסיוס. החריצים יכוסו בפילטרים ואמצעי אטימה ל.IP 15 - פסי צבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית ,בלתי צבועה ,הפסים הראשיים וגם בהסתעפויות למפסקי .11 הזרם יבודדו לכל אורכם בשרוולים פלסטיים המתכווצים בחום .יש לסדר את פסי הצבירה באופן שניתן יהיה למדוד את הזרם בפאזות השונות בכל הפסים ע"י אמפרמטר -צבת וכן יש לזהות את הפסים. 128 .12 .13 .15 .11 .10 .18 .17 .16 .20 .21 .22 .23 .25 .21 .20 הלוחות ופסי הצבירה יחושבו לזרם קצר סימטרי כמפורט בתוכניות .יש להגיש חישובי עמידות של הלוח בכוחות אלקטרו דינמיים וטרמיים של הקצר הצפוי ,ערוכים לפי ” , “MGאו " ,"ABBאו "קלוקנר מילר". בחזית הלוחות תבוצע דיאגרמת מימיק בצבע אדום או שחור מפסים בעובי 3מ"מ מחוברים ע"י ברגים .הפסים יהיו מאלומיניום אנודייז בצבע שחור. הלוח יצויד במערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית. כל מגעי העזר יש להוציא לסרגל מהדקים ,לחיווט הפקוד יהיו שרוולים ממוספרים בכל קצותיו, מהדקי הפקוד ירוכזו לפי הכבלים המתחברים ללוחות. כניסות ויציאות לכבלים יש לתאם באתר לפני הביצוע עם המתקן הפנימי. צבע הלוחות יהיה סופי בפנים ובחוץ בצביעה אלקטרוסטטית. הקבלן יגיש לאישור המפקח תכנית מראה הלוחות ,תכניות עקרוניות ,תכניות פקוד עם מספור מוליכים ,מספור מגעים ,זיהוי מקום במגעים וכד' .תכניות סרגלי מהדקים שונים ,רשימת ציוד במגעים וכד' .תכניות סרגלי מהדקים שונים ,רשימת ציוד שמותקן בלוחות עם ציון מספר יצרן קטלוגי של כל פריט ופריט בלוחות וכן קטלוגים של הציוד המוצע. ידיות של מ"ז שיבלטו על חזית הלוח יחוברו באמצעות מצמדים. יש לייצר את הלוח במספר חלקים לשם הכנסתו למבנה ,גובה הלוח 2.20מ' לפחות. למפסיקי זרם יותקנו לשוניות פסים לשם חיבור כבלים וכן יותקנו מחברים מסוג ILSCOלחיבור ללא נעלי כבל. כל מכשירי המדידה יותקנו על פנל בחלקו העליון של הלוח ,כאשר פנל זה יפתח בצורת דלת בנפרד משאר הלוח. ציוד נושא מתח של 10וולט ומעלה המורכב על הדלת ,יוגן בפני מגע מקרי -כך שבשום פנים ואופן לא יהיה ניתן להשחיל אצבע לכל חלק נושא מתח. הלוח יבנה מתאים נפרדים ומבודדים עם מחיצות פח מלאות 2מ"מ עובי לפחות בצורה שתמנע העברת קצר ,שריפה ו1או כל תקלה אחרת מתא אחד למשנהו .כמו כן ,יש להקפיד על כך שרכיבי הציוד ימוקמו בתאים כך שהפגיעה באחד מהם לא תשתק יותר ממקור הזנה אחד ,אשר אליו שייך הרכיב הנפגע .מחיצות ההפרדה תותקנה בין כל תא ותא ללא יוצא מן הכלל. תותקן מחיצת מתכת להפרדה בין אביזרי וחוטי פיקוד לבין פסי צבירה ואביזרי כח להגנה בפני קשתות שריפה וכו' .וכן תהיינה מחיצות פח מלאות בין סוגי מתחים שונים. בתא הכניסה ללוח על גבי הצד הפנימי של הלוח יורכב נרתיק קשיח שבו יוכנסו התכניות השייכות ללוח. על גבי דלת תא זה יהיה שלט "מאחורי דלת זו ישנו נרתיק עם תכניות". 22.20.4התאמה לתנאים הלוח יתאים לתנאים כדלקמן: מתח 500וולט. .1 פסי הצבירה יתאימו לזרם קצר אפקטיבי סימטרי כמפורט בתוכניות. .2 מערכת פסי הצבירה תתאים לזרם המצוין בתכניות .כאשר חתך פס האפס יהיה זהה לחתך פס .3 הפאזות. טמפרטורת הסביבה.- 1 + 10 : .5 לחות יחסית :עד .70% .1 אביזרי הלוח יהיו מיועדים לעבוד בטמפרטורה של ( .+ 00 Cהטמפ' החזויה בחלל הפנימי של הלוח). .0 22.20.6ציוד כל הציוד שיותקן יהיה מתוצרת כמוגדר בתכניות ובכתב הכמויות ובכל מקרה כל אביזר שינתן בלוח חייב להיות בעל תו תקן של אחד או יותר מהתקנים הבאים.UL ,I.E.C ,VDE : 127 הציוד התלת פאזי יתאים לעבודה במתח 100וולט לפחות וציוד חד פאזי יתאים לעבודה במתח 210וולט לפחות .ציוד המיועד ללוחות DCיתאים לעבודה במתחים אלו ועל היצרן יהיה להוכיח זאת במסמכים של ספק הציוד. 22.20.5מהדקים כל החיבורים בין כבלי1גידי פיקוד לבין הציוד יבוצעו דרך מהדקים. .1 המהדקים יהיו קפיציים על מסילה ,ניתנים לפרוק כל אחד בנפרד (ללא צורך בפירוק מהדקים .2 סמוכים) ,דוגמת SAKתוצרת "ווידמילר" .החיבור למהדק יתבצע על ידי פחית מצופה ניקל ,כסף או אבץ (ולא על ידי בורג) כדי לשמור על הגיד. המהדקים יהיו עם סימניות אורגינליות לסימון מספר הסרגל ומספר המהדק. .3 המהדקים יתאימו לחיווט גידים 5ממ"ר לפחות. .5 מהדקי הזרם יהיו עם אלמנט אינטגרלי שיאפשר קיצור סלילי הזרם או פתיחתם. .1 המהדקים ירוכזו בקבוצות לפי הכבלים המיועדים להתחבר אליהם. .0 22.20.7גידים .1כל הגידים של מעגלי הפיקוד יהיו גמישים וצבעוניים אשר יקלו על זיהויים (בנוסף לסימונים בקצותיהם). .2הגידים יהיו בעלי בידוד עמיד בטמפרטורה של .101 C .3שטח החתך המינימלי יהיה 1.1ממ"ר. .5במעגלי המתח יקפיד הקבלן להשתמש בגידים בצבעים על פי תקן. .1החיבורים של הגידים למהדקים או לציוד יהיה באמצעות סופיות מיוחדות המתאימות לציוד (שרוולי לחיצה ,נעלי כבל) ,אשר יורכבו על ידי מכשירי לחיצה מיוחדים מתאימים. 22.20.2שילוט וסימון כלול במחיר הלוחות: .1שלטי סימון יהיו כתובים בשפה העברית ,שלטי סימון יהיו מסנדביץ' בקליט ובצבעים שיסוכמו עם המפקח. .2שלטי סימון יחוזקו ללוח על ידי ברגים ,או ניטים פלסטיים ולא ע"י הדבקה. .3כל אביזר בלוח יזוהה על ידי שלט סימון נפרד מסנדביץ' ,כולל תפקוד האביזר בקיצור .שילוט יהיה גם לאביזרים פנימיים בתוך הלוח וכן לאביזרים חיצוניים בצד הפנימי והחיצוני. .5נוסח ומיקום שלטי הסימון יאושרו על ידי המפקח אשר יהיה רשאי לדרוש שלטים נוספים בכל כמות הדרושה לדעתו לקיום דרישות מפרט זה ולהבטחת פעולתו ואחזקתו התקינה של הלוח. .1קצות מוליכי הפיקוד והכח יסומנו ב 2 -קצותיהם בטבעת פלסטית המולבשת ומהודקת על המוליך עם מספר חרוט עליה שיהיה זהה לזה המסומן בתכניות החיבורים. .0סרגלי המהדקים יסומנו גם הם על ידי שלט עם מספר חרוט שגם הוא יתאים למסומן בתכניות החיבורים. .8מספור קצוות המוליכים המתחברים לממסרים או ליחידות. .7בחזית הלוח יותקן תרשים סינופטי אשר יראה זרימת האנרגיה דרך קווי הכח הראשיים .התרשים יבוצע ע"י פסי אלומיניום צבועים בעובי 3ס"מ. .6מצב המפסקים הראשיים (חברת החשמל ,גנרטור ,עוקף וכו') יסומן על ידי מראה מצב אלקטרומגנטיים ,עבור מראי המצב ישולם בנפרד עפ"י סעיף מיוחד בכתב הכמויות. 126 22.20.7גילוי וכיבוי אש בלוחות בלוחות תותקן מערכת לגילוי וכיבוי אש אוטומטית (ע"י קבלן גילוי אש). על היצרן להכין פתחים מתאימים להתקנת ציוד הגילוי ואביזרי הכיבוי וכן פלטות פח לסגירת הפתחים אשר מורכבות ומתפרקות מבחוץ (עם צירים) וכמו כן לתאם עבודתו זו עם המבצע. 22.20./2תכניות וביצוע הלוחות .1התכניות של לוחות החשמל הראשיים ושאר לוחות החשמל הינן מדריכות ומנחות בלבד ,אך ההגדרות והתיאורים שבהן מהווים השלמה למפרט זה והם מחייבים כאילו נרשמו במפרט עצמו .הלוחות יתוכננו ויבנו בהתאם לתרשים חד -קווי להזרמת האנרגיה שבתכנית הנ"ל. .2על היצרן להכין ולמסור למפקח לאישור את המסמכים המפורטים להלן: תכנית סכמטית של תזרים האנרגיה על כל מכשירי המיתוג והמדידה. תכנית רעיונית מפורטת שתגדיר חד משמעית את ביצוע הלוחות בכל מצב אפשרי של הזנות ומצבמפסקים לכח ומפסקים ובוררים לפיקוד. שרטוט מפורט של מבני הלוחות כולל מקום רכיבים עיקריים ומבט על חזית הלוח ,חתכים בתאיםשונים עפ"י דרישת המפקח. הסבר טכני מפורט של פעולת כל המערכות לפיקוד ובקרה. מפרטי ייצור מלאים של הלוח. .3על היצרן להכין תכניות מפורטות לייצור הלוחות והמערכות השונות המורכבות בהם .לתכניות אלו יצרף היצרן הסברים בכתב ומסמכים אחרים הדרושים להבנתן ולהגדרתן החד משמעית .על היצרן להגיש למפקח לבדיקה ואישור את התכניות והמסמכים הנ"ל במועד שנקבע בלוח הזמנים לביצוע .המפקח יהיה רשאי להורות על ביצוע שינויים ,תיקונים ותוספות בתכניות הנ"ל ובמידה ולא יתבססו על דרישות מפרט זה יהיה היצרן חייב לבצעם ללא כל תשלום נוסף. .5כל התכניות והמסמכים הנזכרים בסעיף זה או המשתמעים ממנו לאחר שיאושרו על ידי המפקח ,יהוו חלק בלתי נפרד של מפרט זה. .1היצרן ישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנון .אישור התכניות ע"י המפקח לא יפטור את היצרן מאחריותו לשגיאות ו1או ליקויים אחרים העלולים להתגלות מאוחר יותר .כל נזק הכרוך בליקויי התכנון ו1או הנובע מהם ומונע הפעלת הלוחות בהתאם לתנאים ודרישות של מסמך זה יתוקן על ידי היצרן ועל חשבונו. .0הלוחות יבוצעו בהתאם לתכניות המאושרות הנ"ל ועל כל שינוי מהתכניות המאושרות יש לקבל מראש אישור בכתב מאת המפקח. .8על היצרן לקחת בחשבון שעבודת ההתקנה עשויה להתבצע בשלבים כפי שיקבע וכי המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב ושלב .הביצוע בשלבים ולפי קדימויות ולא יזכה את היצרן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה להארכת תקופת הביצוע. 22.20.//היקף העבודה לביצוע לוחות החשמל .1מבחני קבלה סופיים :מבחני הקבלה במפעל אינם סופיים ואינם מחייבים את המפקח ,המפקח רשאי לדרוש התאמת הלוח למפרט זה ובכלל זה ביצוע עבודות ושינויים הדרושים לכך גם אם במפעל לא נדרש הדבר ,והיצרן יהיה חייב לבצעם ללא כל תשלום נוסף .מבחני הקבלה הסופיים יכללו בדיקת התאמת הלוחות לתקנים הישראלים ,הבינלאומיים ,ל"מפרט הכללי" ולדרישות מפרט זה ויתר המסמכים והתכניות המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז1חוזה זה. .2הדרכה :היצרן יעביר קורס להכרת הלוחות ומערכותיהם .בקורס יודרכו המפעילים בתפעול ובאיתור תקלות לצורך הבנה מלאה של פעולות הציוד ולצורך אחזקה נוספת .הקורס יערך במפעל היצרן ובאתר במשך יומיים להכרת הלוחות. .3אחריות :היצרן יהיה אחראי אחריות מלאה לפעולתם התקינה של הלוחות ולכל פריטי הציוד ,החומרים והעבודות שסופקו על ידו .אחריות זו תימשך 25חודש מיום המסירה הסופית של העבודה כולה. בתוך תקופת האחריות יהיה היצרן חייב להופיע באתר מיידית ,לצורך תיקון התקלה ,ולא יאוחר מ - 25שעות מקבלת הודעה טלפונית מבא כוחו של המזמין (נציג האתר שבה מותקנים הלוחות). 130 כמו כן ,יהיה היצרן חייב להמשיך במתן שירותי אחזקה ותיקונים לפי התנאים המפורטים לעיל ,גם לאחר תקופת האחריות ,אך הגשת שרותים תבוצע תמורת תשלום ששיעורו יסוכם בין המזמין והיצרן בנפרד. 22.23התקנת צינורות הצינורות בין לוח החשמל לבין תיבות המעבר והסתעפות ובין תיבות המעבר והסתעפות עצמן יהיו שלמים ללא כל מחבר ,ויהיו מסוג פ"נ בלבד בהתקנה סמויה ,ומסוג "כ" בהתקנה גלויה ,חל איסור מוחלט להשתמש בצינורות שרשוריים. העבודה בהתקנת הצינורות הסמויים שאינם בתקרה אקוסטית ו1או כפולה תבוצע לפני היציקה לפי הוראות המפקח והנחתם תעשה מתחת לרשת הזיון .צינורות העוברים ברצפה יוגנו מיד עם הנחתם בשכבת בטון של 1ס"מ לכל אורכם בכל הצינורות ללא מוליכים כגון :שמורים ,צינורות טלפון וכו' ,על הקבלן להכניס חוטי משיכה מניילון שקוטרם לא יפחת מ 0-מ"מ .בצינורות המיועדים לכניסת כבל טלפון ראשי יש להשחיל חוט משיכה מניילון 7מ"מ. במקרה של צנרת בתקרה אקוסטית אין להניח את הצנרת בתוך התקרה ,אלא יש לחזקה לתקרת הבניין ע"י תפסנים ו1או לחזקה לקונסטרוקציית התקרה לאחר בניית התקרה האקוסטית. בכל מקרה שהצינורות לא יונחו ביציקה ,יש להשתמש בצינורות פלסטיק "בלתי דליקים" (צבע כחול או ירוק). אין להשחיל מוליכים וכבלים בצינורות כל עוד: 22.23./תוכניות יצרן הלוחות לא אושרו לביצוע. 22.23.0לא נגמרו עבודות הטיח והריצוף במידה וכאלה נדרשו. 22.24תיבות מעבר ,הסתעפות והתקנה כל התיבות הנ"ל שנמצאות באותו מקום על הקיר כלומר -באותו אולם או פרוזדור. תותקנה בגובה אחיד ,אלא אם צוין במפורש אחרת .במקרה של ריכוז מספר תיבות זו ליד זו תותקנה התיבות בצורה מסודרת בהתאם להוראות המפקח .יש להימנע מהתקנת התיבות במקומות בהם גמר הבניין יהיה ללא טיח .אולם אם הקבלן ימצא לנכון למרות זאת להתקין התיבות במקומות הנ"ל ,תכוסינה התיבות במכסים מפח "דקופירט" 1.1מ"מ עובי ,צבועים בצבע הקיר ,במידות 10110ס"מ לתיבות עגולות בקוטר 80מ"מ ו 12112 -ס"מ לתיבות 10110ס"מ מרובעות .לא תותר התקנה של תיבות גדולות מאשר 10110ס"מ במקומות הנ"ל .עבור המכסים לא תשולם כל תוספת .תיבות התקנה לבתי תקע ,מפסיקים וכו' תצוידנה בסידורי הברגה באופן שהאביזר עצמו יחוזק ישירות ע"י ברגים. מותר להשתמש בתיבות התקנה קוניות עם חריצים בדפנות אשר תמנענה הוצאת האביזר מהקיר ע"י משיכה .במקרה ומכל סיבה שהיא לא הותקנו תיבות התקנה לנ"ל ,אזי כל אביזר ישא מסגרת מתכת אשר תחוזק לקיר עם ברגים. כל תיבות המעבר וההסתעפות שבהתקנה גלויה ו1או בחלל תקרות אקוסטיות יהיו מסוג קשיחות כבות מאליהן ,ואטומות IP11לפחות ,כדוגמת "לגרנד" או "גוויס" או "ע.ד.א פלסט" .אין להשתמש בתיבות מסוג מרירון כלל. אם לא צוין במפורש אחרת ,אזי ליד כל תיבת מעבר והסתעפות יהיה שלט סנדביץ שיורה את מספר המעגל בצורה: מעגל מס' __________ מלוח מס' _____________. 22.26מפסיקים למאור ,לחצנים ובתי תקע חד-פאזיים לשירות כל האלמנטים הנ"ל יותקנו בהתקנה תה"ט ,אלא אם צוין במפורש אחרת. האלמנטים יהיו מסוג "הפעלה שקטה" כדגם המצוין בתוכניות ועם מסגרת מתכתית מגולבנת ,מתאימים לזרם 10א' ולמתח 220וולט ,בתי התקע יהיו תלת קוטביים עם בסיס בקליט ומסגרת מתכתית מגולבנת, מותאמים ל 10 -א' ול 220 -וולט. בכל מקרה שהמפסקים ו1או בתי התקע נמצאים במקום אחד ,יש להשתמש במכסה עליון משותף (התקנה ב"הרכבים") ,אלא אם מצוין במפורש אחרת .עבור אלמנטים מסוג "הרכבים" לא תשולם כל תוספת. אין להשתמש במכסה משותף כמפורט לעיל כשבתיבות מעגלים שונים. 131 22.25שילוט וסימון אביזרים סימון האביזרים כולל סימון של מ"ז ,לחצן בית תקע וכו' ,במספר המעגל שלו בלוח .הסימון יהיה ע"י מבדקות לטרסט בעלות אותיות בגובה 0מ"מ וריסוס בספריי מיוחד לאחר מכן או ע"י מכשיר ברדר. לאביזרים גדולים כגון ארגזי שקעים ,יותקנו שלטי סנדוויץ חרוט .החוטים המתחברים לאביזר ,יסומנו ע"י שרוולים ממוספרים לפני החיבור לאביזר. אביזרים בחשמל חיוני יסומנו באדום רקע שקוף. אביזרים בחשמל בלתי חיוני יסומנו בשחור ,רקע שקוף. אביזרים בחשמל ,V110יסומנו בצהוב ,רקע שקוף. אביזרים בחשמל ,UPSיסומנו בכחול ,רקע שקוף. צבע שלוט מפ"ז ראשי ,בהתאם למתח המזין :חיוני -אדום. ב .חיוני -שחור. -V110צהוב. -UPSכחול. 22.27כבלים כל הכבלים שבמסגרת מכרז1חוזה זה יהיו מנחושת בעלי חתך עגול ,מסוג חסיני אש עם הטבעה כל 1מ', וישאו תו תקן ישראלי. 22.22כל חלקי הברזל של האינסטלציה החשמלית (להוציא לוחות חשמל) יהיו מגולבנים בגלבון חם או מצופי קדמיום. 22.27בגמר העבודה יש לבדוק את המתקן ולהפעילו הפעלה נסיונית לשם בדיקת יעילותו.כל הליקויים שיתגלו תוך כדי בדיקה יתוקנו ע"י ועל חשבון הקבלן ,לשביעות רצונו המלאה של המפקח .לפי דרישת המפקח יבצע הקבלן הפעלות נסיוניות נוספות במידה ובהפעלות הקודמות נתגלו ליקויים כל שהם ,הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ו1או תמורה נוספת בגין כך. 22.2/2באם בבדיקה חוזרת ימצא שלא בוצעו כל התיקונים אשר נרשמו בבדיקה קודמת ,יחויב הקבלן בכל הוצאות הבדיקה החוזרת (אף אם ימצאו הערות תיקון חדשות וחוזרות שלא בוצעו) ,וסכום זה ירד מחשבונו עבור העבודה שביצע. 22.2//בכל בדיקה לגמר עבודת המתקן ,הקבלן יהיה חייב להוציא מכתב בו יצוין שגמר המתקן ,בדק אותו, הגיש תוכניות לפי ביצוע ,העביר בקורת ח"ח ,ושהמתקן פועל ללא דופי ומוכן לבדיקת גמר עבודה .המכתב יופנה למפקח .לקראת בדיקה חוזרת יציין הקבלן במכתבו את ההערות מהבדיקה הקודמת ואם ביצע את התיקונים בהתאם. 22.2/0לאחר חיבור החשמל לבנין יבדוק הקבלן את סדר הפאזות באמצעות מכשיר המיועד לכך בכל נקודות הכח התלת-פאזות ויתקן את סדר הפאזות במידת הצורך .כן יוודא הקבלן הידוק החיבורים החשמליים בכל חיבורי החשמל .במידה וחיבורי החשמל ימצאו בקופסא משותפת אשר בה ישנם חיבורים נוספים על הקבלן לוודא חיזוק החיבורים הנוספים שבתיבה ולחזקם במידה ואינם מחוזקים. 22.2/3אופני מדידה 22./2./בחישוב עבודות החשמל יש לכלול גם עבודות הכנה כגון :פסיפים1שרוולים לפני יציקת וחיזוקי צנרת ,אשר עבורם לא תשולם שום תוספת כספית ,מעבר לנמדד בכתב-הכמויות. 22./2.0כמו כן יכללו המחירים עבודות עפר ,החומרים הדרושים וכל יתר העבודות בהתאם להוראות הכלליות לעבודות חשמל ותקשורת והמפרט הטכני ,אשר אין להם ביטוי בסעיפים נפרדים 132 22./2.3 22./2.4 22./2.6 בכתב-הכמויות ,ואשר דרושים להשלמת העבודות והמתקן ,אך לא מצוינים במפורש בכתב- הכמויות בסעיפים נפרדים. קווי הזנה וזרם חלש ימדדו (אלא אם צוין במפורש אחרת) ,לפי המרכיבים מהם הם מורכבים. רק מתקני המאור ובתי התקע החד פאזיים למכשירים ימדדו לפי שיטת הנקודות המתוארת להלן. בהגשת החשבון ,על הקבלן יהיה לערוך טבלת כמויות אשר בה מצוין לגבי כל מעגל ומעגל ולפי לוח מוצא המעגל ,כמות של :צנרת ,מוליכים ,כבלים ,אביזרים או מספר נקודות במידה ושיטת המדידה היא לפי נקודות כן תפורט כמות :צנרת ההזנה ,צנרת זרם חלש ,ומוליכים ואביזרים לנ"ל .במידה וטבלת הכמויות בכל סעיף שהוא לא תשקף נכונה את הכמות הנמדדת למעשה ,על הקבלן יהיה לערוך מחדש את טבלת הכמויות .הקבלן לא יקבל כל תוספת מחיר מיוחדת עבור הכנת הטבלה לנ"ל. 22./2.5מדידה לפי מרכיבים של המתקן 22./2.5./לוחות חשמל -יחושבו בשלמותם .כל לוח ומרכיביו( .הגבהת בטון ללוח כלולה במחיר הלוח). 22./2.5.0צינורות ,מוליכים וכבלים -ימדדו ויחושבו לפי סוגם ואורכם .המחיר יכלול גם ספחים כגון :תיבות הסתעפות ומעבר פלסטיות ו1או מתכתיות אטומות למיניהן ,קשתות ,זויות, מחזיקי צינורות ,כבלים (מחזיקים בודדים ומחזיקים משותפים לקבוצות צינורות וכבלים ,עם מקום שמור ל 30%-לפחות) ,יריות ברגים בבטון ,עבודות עפר שונות (עבור צנרת ברצפה) ,חומרי חיבור ,בידוד וחוטי משיכה וכו' ,כל זאת במידה ולא נמדדו לפי שיטת הנקודות. 22./2.5.3אופן ההתקנה :גלויה1סמויה ,בקיר ברצפה או בתקרה ,והתקנה לפני היציקה או אחריה ,לא ישנה את מחיר היחידה. 22./2.5.4המחירים למוליכים יכללו גם את כל החיבורים בקצותיהם ,השחלתם ו1או הנחתם יתר העבודות הדרושות ,בהתאם למפרט. 22./2.5.6אביזרים סופיים כגון גופי תאורה ,בתי תקע (אם לא נכללו במחיר הנקודה -ראה סעיף ,)7.3.03רוזטות ,טלפון וכו' ,יחושבו כל אביזר כיחידה. 22./2.5.5מחירי ההרכבה של גופי התאורה יכללו את כל השרשראות ,הפנדלים ,ווי התליה והבלדחינים במקרה של גופים תלויים .בכל מקרה יכללו גופי התאורה גם את האספקה (פלורוצנט ,ליבון וכל סוג אחר) -אלא אם מצוין ו1או ההתקנה של הנורות. במפורש אחרת). 22./2.5.7כבלים שאינם נמדדים בסעיפי הנקודות ימדדו לפי מטר אורך (מ"א) ומחירם יכלול חיבורים בשני הקצוות כולל חיבורי פיקוד ותיאומים שונים עבור חיבור מנועים, משאבות וכו' וכל יתר העבודות הדרושות ,בהתאם למפרט. 22./2.7מדידה לפי נקודות 22./2.7./מחיר נקודה יכלול את המוליכים ,הכבלים ,הצינורות ,תיבות המעבר וההסתעפות, הפלסטיות והמתכתיות על כל ספחיהם ,החל מלוח החשמל המזין אותו מעגל ,ועד למוצא הנקודה ומוצא המפסיק לנקודה .המחיר יכלול גם את מפסיק הזרם ו1או הלחצן, או בית התקע .נקודת פעמון תחשב כנקודה ,אך ללא אביזר הגמר שיימדד בנפרד( .אלא אם נכתב אחרת במפורש בכתב-הכמויות). 22./2.7.0מספר גופי התאורה שיחוברו ליציאה אחת ומספר הנקודות המופעלות ע"י מפסק אחד רגיל ו1או כפול ו1או מחליף ו1או מצליב ו1או לחצן לא ישנה את מחיר הנקודה. 22./2.7.3כמו כן לא ישתנה מחיר היחידה במידה ומספר מפסיקים יפעילו נקודה אחת או מספר נקודות. 22./2.7.4במקרה של מכסה משותף לשניים או לשלושה אביזרים סמוכים ,כגון :מפסיקי מאור ו1או בתי תקע מתחת הטיח ,לא יקבל הקבלן כל תוספת מיוחדת למחיר ,אלא אם צוין במפורש אחרת. 133 22./2.7.6 22./2.7.5 שניים או שלושה בתי תקע צמודים עם מכסה משותף והניזונים ממעגל משותף ,ימדדו לפי סעיף מיוחד לנקודה זוגית או משולשת אחת .עבור המכסה המשותף לא יקבל הקבלן כל תוספת למחיר הנקודה המפורט לעיל ,אלא אם צוין במפורש אחרת. במידה ויותקן מעגל מאור או מעגל בתי תקע חד פאזיים אך הניזונים מקו תלת פאזי, לא תחול הפחתה או הגדלה במחיר הנקודה המפורטת לעיל ,אלא אם צוין במפורש אחרת. פרק – 27עבודות טיח 27.2/כללי הטיח יהיה טיח חרושתי מובא ,על בסיס צמנט ,כדוגמת ביח"ר טרמוקיר או כרמית נושא תו תקן ,לא יותר יצור טיח באתר .יישום הטיח יבוצע לפי הנחיות היצרן ויאושפר 1ימים לפחות הטיח יבוצע גם בכפוף לאמור בתקן 1620חלק 1ו.2 - הטיח יבוצע עם מייקים אנכים כל 1.1מ' לקבלת סרגל שני כוונים .במפגש בין בטון לבלוקים ,בין קירות ומחיצות ניצבים ,בין קירות בנויים לבידוד בגשרי קור ,על גבי גשרי קור ובמפגש בין תקרות קירות תיושם רשת סיבי זכוכית עמידה באלקליות 310גרם למ"ר אשר תוטבע בתוך הטיח גודל עין 10110מ"מ. הרשת תונח בחפייה של 30ס"מ לפחות מעבר לקו המפגש בין החומרים יש לנקות את הקיר משאריות אבק ,לכלוך ושמן. יש להסיר שאריות שמן תבניות או סולר ע"ג בטונים בעזרת לחץ מים ו1או שימוש במים ושפשוף בעזרת מטאטא כביש קשיח לפני יישום טיח טיח פנים יהיה בעובי כולל של 11מ"מ לפחות ולא יותר מ 20מ"מ ,אלא אם צויין אחרת .בכל קווי המגע בין טיח על קיר ותקרה ,יבוצע חריץ הפרדה בחתך 7על 5מ"מ. 27.20שכבת הרבצה ע"ג שטחי בטון תבוצע שכבת הרבצה .כן תבוצע שכבת הרבצה ע"ג קירות באזורים רטובים (מקלחת וכו') שכבת הרבצה כנ"ל בכל מקום שהיא נדרשת ,יחשבו ככלולים במחיר הטיח ולא יימדדו בנפרד. 27.23פינות חיזוק בכל פינה ,הן בטיח פנים והן בטיח חוץ תותקן פינת חיזוק מ פי וי סי פינות חיזוק תחשבנה ככלולות במחיר הטיח ולא תימדדנה בנפרד. 27.24הפשלים בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות טיח לא ישולם בנפרד עבור הפשלים ושטחם יימדד לפי שטח במ"ר לפי סעיף טיח. 27.26טיח כתשתית לחיפוי טיח כתשתית לחיפוי ,לרבות שכבת ההרבצה ,יחשב ככלול במחיר החיפוי ולא ימדד בנפרד 27.25טיח למרחבים מוגנים שטחי בטון פנימיים במרחבים מוגנים יבוצעו בטפסות פלדה לגמר חלק ויוחלקו בטיח בגר .הישום יבוצע לפי הנחיות יצרן החומר לגמר חלק ברמה של שתי שכבות מרק כהכנה לצבע .טיח בגר ימדד לפי שטח במ"ר 27.27אופני מדידה ותשלום עבודות טיח יכללו הכל כמפורט במפרט הכללי ובמפרט המיוחד לעיל ובתוכניות ,ובפרטים. 135 פרק – /2עבודות ריצוף /2.2/ריצוף גרניט פורצלן ע"ג מילוי ריצוף גרניט פורצלן ע"ג מילוי יבוצע כמפורט להלן: המילוי ./ הריצוף יבוצע ע"ג מילוי שומשום רחוץ. ניקוי גב האריח .0 חובה להסיר מגב האריח לפני תחילת העבודה ובמהלכה אבק וכל חומר אחר אשר יכול לפגוע בהדבקות. הנחת האריחים .3 ע"ג מילוי השומשום תיושם שכבת טיט "ריצופית סופר" של תרמוקיר בעובי 1.1 – 3ס"מ .לא יהיו אזורים מתחת לאריחים שלא תהיה בהם שכבת טיט .על גב האריח מורחים שכבה דקה של "ריצופית סופר" כנ"ל ללא סירוק ,על גב האריח ,לשיפור ההדבקות ולמילוי החריצים .מצמידים את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב תוך שמירה על מישקים במידות הנדרשות ,במקומות בהם נקבעו מישקי הרפייה חורצים את שכבת הטיט ,לאחר שהתייצבה ,לכל עומקה וברוחב המישק ,מקישים על האריחים באמצעות פטיש גומי ,עד שיגיעו למפלס המתוכנן ,ועודפי המלט צמנט יצאו מהמישקים .יש לנקות את שאריות הטיט מבין המישקים בכדי לאפשר יישום מאוחר יותר של הרובה .יש לוודא שפינות אריחים סמוכים יתלכדו לאותו מישור. אופני מדידה מיוחדים .4 ריצוף באריחי גרניט פורצלן יכלול את כל האמור לעיל לרבות הרובה כמפורט להלן /2.20פוגות בריצוף א .פוגות יהיו ברוחב 3מ"מ לפחות לפי בחירת האדריכל .עצוב הפוגות ייעשה ע"י שומרי מרחק מ,P.V.C- מיוחדים למטרה זו. ב .הרובה למילוי המישקים בריצוף תהיה רובה אולטרא קולור פלוס של חברת " . "MAPEIיישום הרובה תבוצע על פי הוראת ספק החומר. ג .בפינות ,במפגש בין מישורים תיושם רובה אלסטית תוצרת Lתוצרת ""MAPEI ד .ישום הרובה וניקויה לפי הוראות היצרן. ה .ישום הרובה יעשה 10ימים לפחות לאחר סיום עבודות הריצוף. ו .גוונים לפי בחירת האדריכל. /2.23חיפוי קירות באריחי קרמיקה א .ביצוע החיפוי חיפוי קירות באריחי קרמיקה יעשה כדלקמן : .1התשתית תהיה מישורית סרגל שני כוונים .2החיפוי יעשה בהדבקה בדבק מוכן ,ארוז בשקים סגורים ,מהספקת פלסטומר 002של תרמוקיר, מאושר בכתב ע"י הספק לשימוש המיועד ומתאים לתשתית בהעדר אישור כזה יובא הדבק המתאים לאישור המפקח והלטתו תחייב את הקבלן. .3הדבק ימרח על פני התשתית במרית משוננת. .5הרובה למילוי המישקים תהיה רובה אולטרא קולור פלוס של חברת " ."MAPEIרוחב המישקים (פוגות) יהיה כרוחב הפוגות בריצוף .בגוון לפי בחירת האדריכל. .1את האריחים יש להדק אל הדבק כך ששכבת הדבק המהודקת תהיה בעובי 1מ"מ. .0החיפוי יעשה מעל פני הריצוף באריחים שלמים. .8בתחתית החיפוי בין הקיר לרצפה וכן במפגש בין קירות יושאר מרווח של 3מ"מ .מרווח זה ימולא ברובה אלסטית תוצרת " "MAPEIכנ"ל בגוון הרובה הקשיחה. .7עבוד חורים בקרמיקה לצינורות ואביזרים יבוצע במכשיר מיוחד .לא יותר שימוש בחלקי אריח. .6קווי הפוגות ברצפה יהיו נמשכים לקווי הפוגות בקירות ב .מפגש בין מישורים אם לא נדרש בתוכניות אחרת מפגש בין מישורים (פינות) וגמר חיפוי אופקי או אנכי יבוצע בפינת אלומיניום לפי בחירת האדריכל .פינות אלו תחשבנה ככלולות במחיר החיפוי ולא תימדדנה בנפרד. 131 ג .אופני מדידה מיוחדים חיפוי קירות באריחי קרמיקה יכלול את כל האמור לעיל לרבות שכבת ההרבצה ,הטיח המיישר ,הרובה ופינות אלומיניום. פרק – //עבודות צבע //.2/צבע כללי א. עבודת הצבע יבוצעו גם לפי הנחיות יצרני הצבע ויכללו גם את שכבות היסוד וההכנה הנדרשות. ב.גוון לפי בחירת האדריכל כל הצבעים למיניהם שיסופקו על ידי הקבלן במסגרת מכרז1חוזה זה יהיו בגוון לפי בחירת האדריכל ,גם אם לא נאמר במפורש בסעיפים של מסמך זה ו1או בכ"כ. המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין גוונים "מוכנים" בהתאם לקטלוג גוונים של היצרן ,ו1או לדרוש גוונים על פי מניפת "טמבור" לגווני מיקס ( ,)MIXו1או לדרוש ערבוב ידני של מספר גוונים. כל האמור לעיל ייחשב ככלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעדו בנפרד. המזמין שומר לעצמו את הזכות לשלב גוונים שונים לפי בחירת האדריכל ללא תוספת מחיר. עבודות הצבע של מוצרי מסגרות תבוצענה ע"י מפעל מאושר לפי תקן .ISO 6002 //.20גלוון כל חלקי המתכת שיסופקו במסגרת מכרז חוזה זה יגולוונו כמכלולים לאחר בצוע העיבודים והריתוכים ,הסרת שלקות וליטוש .הגלוון יבוצע בחם ,בטבילה באמבט .מוצרי פלדה מפחים דקים עד 5מ"מ עובי ,אשר לא ניתן לגלוונם גלוון באמבט חם (שכן הם מתעוותים) יגולוונו בהתזת אבץ חם בתהליך חרושתי .עובי הגלוון המזערי יהיה 70מיקרון ,הכל לפי דרישות ת"י .617הגלוון יחשב ככלול במחירי העבודה ולא יימדד בנפרד. כל חלקי המתכת המגולווונים כנ"ל הנראים לעין ייצבעו כמפורט להלן .חלקי מתכת נסתרים מתחת לתקרות אקוסטיות בתוך ארונות וכו' לא ייצבעו. גם צביעת מוצרי המתכת המגולוונים כנ"ל תחשב ככלולה במחירי היחידה ולא תימדד בנפרד. האמור בסעיף זה עדיף על האמור ביתר מסמכי המכרז1חוזה. //.23צביעת מוצרי פלדה מגולוונת צביעת מוצרי פלדה מגולוונים ,תבוצע כדלקמן: א .הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה. ב .הסרת הברק בנייר לטש עדין. ג .ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק. ד 2 .שכבות בהתזה של צבע פוליאוריטן דו רכיבי ,אוניקריל מטל-רסט לפי בחירת האדריכל בעובי 00 מיקרון כל שכבה -סה"כ /02מיקרון . //.24צביעת שטחי טיח פנים צביעת שטחי פנים תעשה כדלקמן: א .הסרת גרגרים ונטפים רופפים. ב .החלקת פני השטח בנייר לטש ג .ניקוי מאבק ד .צביעת שכבת יסוד טמבורפיל של טמבור והמתנה לייבוש מלא. ה .צביעת שכבה ראשונה אמולסיה אקרילית כמפורט בתוכניות מדוללת לפי הנחיות היצרן. ו .צביעת שכבה שנייה של אמולסיה אקרילית מדוללת לפי הנחיות היצרן. ז .צביעת שכבה שלישית במידה ונדרשת ,לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד ,כמו שכבה שנייה. צביעת שטחי טיח פנים תימדד לפי שטח נטו ותכלול הכל כמפורט לעיל. 130 //.26צביעת שטחי גבס צביעת שטחי גבס תבוצע כמפורט לגבי צביעת קירות פנים כנ"ל אך ללא שכבת יסוד טמבורפיל .בניגוד לאמור במפרט הכללי פרק 22רכיבים מתועשים בבניה .צביעת תקרות גבס תמדד בנפרד ולא תכלל במחיר התקרה. //.25צביעת מוצרים מפלדה מגולוונת ופלב"מ בתנור א .הכנת השטח .1בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ואו איתור מוצרים שאינם מתאימים לצביעה. .2הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה ,או באמצעות אלקלי חם בהתזה. .3התזת גרגירי פלדה מסוג GRIT )ANGULAR( GL 50בגודל 0.1 – 1.0מ"מ. .4ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק. .5בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ. .6במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין .36על פי החלטת המפקח מוצר פגום בגלוון יפסל ויוחזר לגלוון. ב .צביעה איבוק בשיטת ה )FRICTION( TRIBO -או בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג )HIGH BILD( HBבעלת תכונות OUT FREE GASINGבעובי 70מיקרון לפחות בשכבה אחת. האבקה תהייה מתוצרת אוניברקול סידרה 7000מאושרת לפי תקן G.S.Bהגרמני לדהייה או שווה ערך. ג .הקלייה קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של למשך 20דקות נוספות. - למשך 10דקות .לאחר מכן - ד .קירור קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד .אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של 31 - 50 Cלפחות. טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 185 -למשך 11דקות. ה .בקרת איכות בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים. בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים 1מ"מ לא יהיה קילוף. מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר תימדד לפני הצביעה. //.27אופני מדידה ותשלום עבודות צבע יכללו הכל כמפורט במפרט הכללי ובמפרט המיוחד לעיל בתוכניות ,בפרטים והוראות היצרן. פרק – /0עבודות מסגרות אומן (אלומיניום) /0.2/כללי עבודות אלומיניום יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק 12מסגרות אומן (אלומיניום) ,וכן בכפוף להוראות בתכניות ברשימות והמפרט המיוחד שלהלן. פריטי האלומיניום יבוצעו במפעל הנמצא תחת השגחה של מכון התקנים. /0.20אישור תוכניות ייצור ,דיגום פריטים וייצורם למסמכי המכרז מצורפים הנחיות מידות ורשימות של הפריטים הנדרשים .במסגרת עבודתו יתכנן א. 138 ב. ג. /0.23 א. ב. ג. ד. ה. ו. הקבלן את פרטי האלומיניום תכנון מפורט ()Shop Drawings הקבלן יעביר לאישור המפקח בתוך 0שבועות מהיום הנקוב בצ.ה.ע ,.תכניות ייצור ()Shop Drawings מפורטות ושלמות של כל המוצרים ,האביזרים והפריטים שיצורם נכלל במסגרת העבודה (להלן הפריטים) .תכניות אלה תהיינה תואמות לרשימת האלומיניום ולתכניות העקרוניות המצורפות לחוזה זה ,ותהיינה לפי המפורט במפרט הטכני המיוחד ותכלולנה גם: שם יצרן הפרופילים. מספרי הפרופילים. חזיתות כולל מידות לכל אלמנטי האלומיניום. פרטים בקנ"מ 1:1ו 1.1-לפי הצורך. פרטי חיבור ,זיגוג ,איטום וחיבור למבנה בחתכים אופקיים ואנכיים. פרטי משקוף עיוור. פרוט אביזרים ופרזול. מפרט לחומרי האיטום. המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתכניות הייצור האמורות כנדרש ,לפי שיקול דעתו ,להתאמת ייצור הפריטים להוראות החוזה. אישור תכניות הייצור ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל דין. זיגוג עובי וסוגי הזכוכית יהיו בהתאם לתוכניות אך בכל מקרה לא פחות מהנדרש ב-ת"י 1066חלק , 1 הקבלן יחשב את העובי הנדרש לכל פריט לפי התקן. לא יהיו פגמים בזכוכית כמוגדר בת"י .637 כל הזכוכיות תהיינה מסוג א' ללא בועות ,כתמים ,שריטות ,או פגמים אחרים כמוגדר בתקן. עובי הזכוכיות יהיה בהתאם לדרישות התקנים ,אך בכל מקרה לא פחות מעובי כמצויין ברשימת אלומיניום .בכל מקום שבו צוין "לפחות" לגבי העובי ,על הקבלן להציג חישובים הערוכים לפי פרק ד' לתקן ,שעל פיהם נקבע עובי הזיגוג. עובי הזכוכית כפי שיחושב ע"י הקבלן יהיה העובי הנדרש לביצוע ,גם אם הוא עולה על העובי המוזכר בתוכניות . הקבלן ימציא מסמכים המאשרים כי סוגי הזכוכית עומדים בדרישות התקנים המצוינים במפרט ומתאימים לדרישות המיוחדות לסוגים השונים .זכוכית מחוסמת תישא חותמת של מפעל חיסום, על כל לוח זכוכית שיותקן בשטח. במידה והקבלן ימצא אי התאמה בסוגי ועובי הזכוכית המתוארים ברשימת האלומיניום בהשוואה לדרישות החוק ותפקודם בבניין ,עליו להודיע על כך לפני הייצור למפקח ולקבל הוראותיו. אופן הזיגוג יהיה בהתאם להוראות יצרן הזכוכית. האטמים יהיו עשויים ניאופרן או אי.פי.די.אם האטמים יהיו מהודקים ולחוצים היטב לכל אורכם בתוך המסגרות ,והפינות תהיינה מחוברות ואטומות. /0.24ציפוי אלומיניום כללי א. ציפוי באלומיניום יהיה מסוג .ALUCOBONDמערכת הציפוי תכלול את המרכיבים כדלקמן: ./מערכת עיגון מתאימה. .0מערכת נושאת המורכבת מפרופילים המקשרים בין יחידות הציפוי והעוגנים לרבות מערכת ניקוז . .3יחידות הציפוי. .4אמצעי חיבור של המערכת הנושאת את יחידות הציפוי. .6פרופילי קצה וגמר שונים. תוכנית עבודה ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לגבי תוכניות ייצור שיוכנו ע"י הקבלן ,התוכניות המפורטות הנ"ל יוכנו בקנה מידה של 1 : 20עם פרטים בקנה מידה 1:1ובהם יפורט כל הנדרש לביצוע עבודה מושלמת מכל הבחינות כגון: 137 סוגי הפרופילים ,גודלם ,עוביים ,שיטות החיבור ,חיזוק וייצוב המוצרים בתוך האלמנטים הקונסטרוקטיבים לרבות שיטות וחומרי איטום כולל שיטות הגנה על הציפוי מפני פגיעה עד למסירת העבודה למפקח וכיו"ב. בנוסף לנ"ל ,הקבלן יעבד תוכניות הרכבה שתכלולנה את כל האינפורמציה הדרושה למפקח כגון חתכים ופרטים הנוגעים לאופן הרכבת האלמנטים והתקנתם במקומם המיועד בלווי מפרט ו1או הערות בתוכניות המתייחסות לפרטי ההרכבה והשינוע של אלמנטי הציפוי. מיומנות הצבע ג. הרכבה תבוצע ע"י קבלן מיומן מאושר ע"י ספק הציפוי המעסיק פועלים בעלי ניסיון מוכח של 3שנים לפחות בהרכבה של ציפוי מסוג זה בהיקף שאינו קטן מ 1000 -מ"ר (מאושר בכתב ע"י ספק הציפוי). לוחות הציפוי ד. ./לוחות המעטפת יהיו מאלומיניום ALMG1 Alucobond Plusשתי שכבות אלומיניום בעובי 0.1 מ"מ וביניהם מילואה של Flame Retardant Hydroxide 82 .1%וPolyolefin 28.1% - Based Bondingסגסוגת האלומיניום תהיה T -52 )AA 1001( ALMG1בהתאם לתקן DIN- 571 ENהמילואה תהיה טרמו פלסטיק ללא הלוגן. .0על הציפוי לעמוד בתנאי העמסה של כוחות הרוח עפ"י תקן גרמני .DIN 5113מידות הקסטות ,צורתן המרחבית וגווני הציפוי יהיו לפי הנחיות המפקח .בשימוש בפח אלומיניום ,במפתחים גדולים יש לבצע טיפול מתאים שימנע רעשי רעידה לפי תקן גרמני .DIN 5102 .3צבע הציפוי ) POLYVINYLIDENFLVORID( P.V.D.Fבגוון מבוקש ע"י המפקח .עובי הצבע 21 מיקרון חזית ו 3 -מיקרון צבע הגנה יסוד בגב. .4תקן צביעה DIN-ASTM.BS.ECCAלוחות הציפוי יובאו לאתר מוגנים ע"י פילים הגנה אשר יוסר בגמר ההתקנה. ה .חיבור הציפוי ./חיבור המערכת הנושאת יעשה על ידי ברגים מפלדת אלחלד חוזק החיבורים לגזירה ולשליפה יתאים לחישוב הסטטי של המערכת הנושאת. .0מיקום העוגנים יקבע ע"י הגיאומטריה של לוחות החזית וע"י הדרישות הסטטיות של מערכת הנושאת. .3בורג עיגון יהיה בקוטר מינימלי של 7מ"מ ( ,)M7וכל חלקיו הגלויים יכוסו למניעת חדירת רטיבות בכיסוי מתאים .כל הנ"ל יתאים לתקן גרמני .DIN 681העומסים המותרים של מערכת העיגון יתאימו לתקן ובהעדר תקן גנאי יתאימו לתקן הגרמני . DIN1001 .4עיגון העוגנים יכלול גם חומר אטימה מומלץ ע"י יצרן למנוע חדירת מים ורטיבות. הרכבה ו. חיבור הציפוי אל המערכת הנושאת יעשה באופן סמוי. אין לראות ברגי חיבור מכל סוג שהוא בחזית החיצונית ו1או גומי בין התפרים .אביזרי החיבור יהיו מחומרים עמידים בקורוזיה ואופן החיבור ימנע רעשי רעידה. הנ"ל יבוצע ע"י אביזרים פלסטיים ברווחים בין אריחי הציפוי לבין המערכת הנושאת .חוזק החיבורים לגזירה ושליפה יתאימו לחישוב הסטטי של המערכות. הגנה ז. כל פרטי האלומיניום יובאו לאתר כשהם עטופים בהגנה מפני פגיעה מכנית או כימית .פגיעה בגלוון או צבע, שתתהווה במהלך עבודות הקבלן ,תתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו ובכלל זה פירוק והעברה לתיקון במפעל. הקבלן יחליף לפי דרישת במפקח כל אלמנט פגום באחר ,חדש ותקין. 136 פרק - /6מיזוג אוויר תוכן העניינים .1 .2 .3 .5 .1 .0 .8 .7 .6 .10 .11 .12 .13 .15 .11 .10 .18 .17 .16 .20 .21 .22 .23 .25 .21 רשימת תוכניות הקדמה תיאור המערכת תנאי תכנון מערכות VRF מפוחים צנרת גז. תעלות אויר בידוד תרמי לתעלות מדפי אש ועשן ממונעים מדפי ויסות ידניים ואוטומטיים מפזרי אויר גופי חימום חשמליים אינסטלציה חשמלית לוחות חשמל יוניסטרטים ויסות המערכות שרות ואחריות אישורי ציוד תיק מתקן מכשירי מדידה סימון מערכות ושילוט פתחים למעבר צנרת ותעלות בדיקת מכון תקנים SHOP DRAWINGS .0הקדמה עבודה זו תבוצע בהתאם לדרישות ולהוראות המפורטות במפרט המיוחד הזה והמפרט הכללי פרק 11 בהוצאת הועדה הבין משרדית. המפרט המיוחד ,כתב הכמויות ,התוכניות הנוכחיות וההוראות שתושלמנה במשך העבודה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. כוונת המפרט וה תכניות לתאר את המתקן באופן כללי .תוכניות המכרז הן כלליות ואינן בהכרח מציינות כל פרט ופרט הדרושים להפעלה תקינה ומושלמת של המערכת. סדר העדיפויות לביצוע יהיה כדלהלן א .התכניות. ב .המפרט המיוחד. ג .כתב הכמויות. ד. המפרט הכללי פרק 11בהוצאת הועדה הבין משרדית. 150 יודגש כי לא יאושרו יצרני ציוד שאינם מצויינים במפרט זה. קבלן מיזוג אויר יהיה בעל סיווג קבלני ורשום ברשם הקבלנים ועם נסיון של 3פרוייקטים ציבוריים לפחות בהיקף של 1,000מ"ר כ"א אשר בוצעו עם מערכות .VRF קבלני מיזוג אויר וקבלני משנה יהיו כפופים לאישור מראש של היועץ. לכל חלקי המערכות יהיה תו תקן ישראלי .1001 .3 תיאור המערכת הפרוייקט כולל הקמת שני גני ילדים וטיפת חלב בשטח של כ 700 -מ"ר בת"א. העבודות כוללות מערכות .VRF אויר צח מטופל יסופק ע"י יחידות אויר צח ייעודיות אשר תחוברנה למערכת תעלות ולמפזרים. מפוחי יניקה ישאבו אויר מהשירותים ומהמטבחונים. מסנני אב"כ יותקנו במממי"ם. העבודות תבוצענה על פי הוראות המפקח באתר. .4 תנאי תכנון תנאי חוץ :קיץ 00% ,)31 C( 61 F DB -לחות יחסית חורף .)8.2 C( 51 F DB - תנאי פנים: קיץ 10% ,)23 C( 83.5 F DB -לחות יחסית לחות יחסית לא מבוקרת. חורף )23 C( 83.5 F DB - לחות יחסית לא מבוקרת. .6 מערכות VRF א' יחידות עיבוי סוג היחידה :היחידה תהיה מטיפוס DXבתפוקת קירור1חימום משתנה באופן רציף לחלוטין .היחידה תספק קרר בספיקה משתנה ורציפה אל יחידות מפוח נחשון ( מאייד ). 151 מבנה היחידה יהיה מפח מגולוון עם צביעה אלקטרו סטטית .תא המדחסים ביחידה יהיה סגור הרמטית מכל הכיוונים באמצעות פנלי מתכת מבודדים אקוסטית. כל הפנלים ,חלקי המבנה וכרטיסים אלקטרונים יהיו מוגנים מפני סביבה ימית. חלקי הפלסטיק יהיו עמידים בפני קרינת השמש ובפני תנאי סביבה ימית. סוללה :תצורת הסוללה תהיה תצורת . V צפיפות צלעות קירור לא תעלה על 15צלעות ל " .1במקומות קרובים לים או מקומות קורוזיבים כדוגמת מרכזי ערים ומפעלי תעשיה תוגן הסוללה באלמנט הגנה נוסף מפני קורוזיה ימית. מספר סוללות העיבוי ביחידה יהיה זוג סוללות לכל מדחס. מדחסים :מדחסים יהיו מסוג הרמטי -סקרול ויכללו מעטפת אקוסטית. המדחסים יהיו מדחסי D.Cעם מנועים ללא מברשות .תפוקת מדחסי האינוורטר יאפשרו תפוקה משתנה ורציפה . המדחסים יכללו הגנת לחץ ראש גבוה ,הגנה מפני התחממות יתר ,הגנה מפני זרם גבוה. משנה מהירות למנוע מדחסים :משנה המהירות יתאים לפעולת המדחס ויכלול הגנות זרם גבוה והגנת טמפרטורת יתר . מפוח יחידה חיצונית :המפוח יהיה מפוח אוזן פיל צירי שקט במיוחד בעל מהירות סיבוב מירבית של 000סל"ד. כונס האוויר יהיה בתצורת פעמון .מנוע המפוח יהיה בעל מהירות משתנה פרופורציונאלית לדרישת העיבוי .מספר המפוחים יהיה כמספר המדחסים ביחידה. לוח חשמל : לוח חשמל של היחידה יהיה מוגן מפני גשם ומוגן בתוך מעטפת מתכתית מפני התפשטות שרפה בעת קצר חשמלי בלוח. לוח החשמל יכלול מיקרו מעבד שיוצג ע"ג תצוגה דיגיטאלית את סטאטוס פעולת המעבה ,וידווח על תקלות במידה ויתרחשו מעין אלו. לוח החשמל יכלול הגנה אינטגראלית כנגד התחממות ייתר. מעגל הגז :מעגל הגז יכלול משתיק קול ביניקת המדחס ,מעקף גז חם ,משאבת חום, מפריד שמן בקו הדחיסה ,אקומולאטור לקרר עודף. המעגל יכלול מעגל sub coolingלשיפור ביצועי המערכת ולמניעת .flesh gas שינוי נקודת העבודה של טמפרטורת האיוד :מעגל הגז יאפשר באמצעות בקר יחידת העיבוי שינוי בטמפ' האיוד באופן שהעלאת טמפ' האיוד ב 5מ"צ ותגדיל את S.H.F ל 0.75למקרים הבאים : - טיפול בחללים בהם נדרש S.H.Fסביב 0.75 מקרים בהם מעוניינים בטמפ' אספקת אויר גבוהה וזאת בכדי לשפר את נוחות המשתמש. 152 סוג קרר . R410A : יעילות תרמודינמית :ליחידת העיבוי החיצונית היעילות התרמודינמית ( )c.o.pבפעולה בתפוקה מלאה תהיה גבוהה מהערכים הבאים : מס' תפוקת יחידת העיבוי [ט"ק] 1 מ 0עד 13 3.1 2 מ 15עד 22 3.0 3 מ 23עד 20 3.31 5 מ 28עד 32 3.0 1 מ 33עד 30 3.21 0 מ 38עד 50 2.65 C.O.Pמינימאלי בקירור בתנאים סטנדרטים (פנים -28116חוץ )31125 רמות רעש ליחידה חיצונית : רמת הרעש של היחידה החיצונית לא תעלה על הרשום בטבלה בהתייחס למדידה בשדה פתוח במרחק 1מ' מהיחידה בכל אחד מצידי היחידה. תפוקת יחידה חיצונית רמת רעש מקסימאלית בעומס []TR מלא [)]dB(A 5 15 0.0עד 7 18 6עד 20 01 מ 21עד 22 02 מ 23עד 32 03 מ 33עד 50 05 מערכת הפיקוד של יחידת העיבוי תכלול מצב עבודה לילה שתבטיח הורדת רמת הרעש של היחידה החיצונית אל מתחת לערכים המפורטים בטבלה הר"מ בשיעור של ). 7 dB(A מבנה מעגל הגז יאפשר אורך צנרת בין יחידה חיצונית לפנימית המרוחקת ביותר של 100מטר והפרשי גובה של 10מ' ללא מלכודות שמן .פיצולים במעגל הגז יהיו פיצולי Tרגילים מנחושת. לנציג יצרן הציוד יהיה נסיון של 8שנים בארץ לפחות. לנציג היצרן בארץ תהיה מחלקה הנדסית בת 0מהנדסים לפחות. 153 היחידות תהיינה מתוצרת מיצובישי ,דייקין או .LG ב .יחידות מאייד מבנה היחידה : א .היחידה תהיה בנויה מפחים מגולוונים מכופפים עם חיזוקים. סדר מפוח הסוללה יהיה כזה שמפוח היחידה ידחוף אויר לסוללה. ב .ברכת ניקוז מי העיבוי -הברכה תהיה ב על-לחץ ביחס לסביבה כך שלא יידרש אלמנט איזון לתת לחץ בחיבור צנרת ניקוז מי עיבוי (סיפון) ,קוטר פיית הניקוז יהיה בקוטר " 1לפחות .הברכה תהיה מבודדת בכל חלקיה החיצוניים למניעת עיבוי מים. ג .לוח החשמל – לוח החשמל של היחידה יהיה מטיפוס מוגן אש בתוך קופסת פלדה למניעת התפשטות אש בעת קצר בלוח. ד .בידוד – היחידה תבודד באמצעות בידוד פולימרי שאינו סופח מים . ה .מסנן אויר – מסנן האוויר יהיה בנוי מסיבים סינטטיים לא ארוגים הניתנים לרחיצה ובעלי אורך חיים גדול. ו .מפוח מאייד – מפוח מסוג כפות קדימה להנעה ישירה .כניסת האוויר למפוח תבוצע באמצעות מעבר פעמון. ז .מנוע – המנוע יאפשר ביחידות עד 1ט"ק הפעלה של בין 2ל 5מהיריות באמצעות השלט .בנוסף תתאפשר ביחידות המפתחות מעל 1פסקל מפל לחץ חיצוני לבחור 3מהירויות בסיס שונות שיאפשרו גמישות בהתאמת מפל הלחץ שמפתח המפוח להתנגדות התעלות בפועל. ח .בידוד חיבורים ליחידה – צינור גמיש המחבר בין פיית הניקוז לבין אינסטלציית הניקוזיהיה מבודד . חרירי יציאת כבלים מהיחידה או מלוח החשמל ביחידה יוצמדובאמצעות רוטטות גומי או פלסטיק למניעת פגיעה בכבלים. ט .בקרת תפוקה – בכניסה לסוללה יחובר שסתום התפשטות פרופורציונאלי ליניארי מסוג מחט בעל יכולת ויסות מדויקת – מהלך בין פסיעה לפסיעה – 1מיקרומטר. יעילות הסוללה תשמר קבועה באמצעות ניטור טמפרטורת כניסה וטמפרטורת יציאה מהסוללה לשמירת SHממוצע של 1מ"צ. דרישה ליציבות טמפ' בחלל הממוזג – תנודה מקסימאלית בתחום 1מ"צ בלבד. י .הזנות חשמל - יחידות מאייד בעלות תפוקה של עד 1ט"ק יהיו חד פאזיות .מעל לכך היחידות תהינה תלת פאזיות. יא .גבולות רמות רעש לפי גודל יחידה : יחידות מתועלות לא יעברו את רמות הרעש המפורטות בטבלה בעת מדידת הרעש ממרחק 1.1מ' מתחת ליחידה כאשר באספקה תעלה ישרה באורך 2מ' ובאוויר חוזר תעלה ישרה באורך 1מ' כאשר המפוח במהירות הגבוהה : רמת רעש מכסימאלית תפוקת יחידה [ט"ק] [)]dB(A עד 1 30 מ 1עד 2.5 50 מ 2.5עד 0.1 51 מעל 0.1 12 155 היחידות תהיינה מתוצרת מיצובישי ,דייקין או .LG ג. צנרת גז ,אביזרים ובידוד מערכות מיזוג אוויר מטיפוס VRFחייבות לעבור ארבע שלבים של בדיקה ע"י נציג מאושר של היצרן. .1בדיקת כל הציוד שנרכש ע"י הקבלן לפני התקנתו כדי לוודא שהוא תואם את רשימת הרכש החתומה ע"י המתכנן. .2יוקפד להשתמש בצנרת המתאימה לעבודה בלחצים של psi 000המתאימים לקרר R410Aבהתאם לאישור ספק ציוד מיזוג האויר. .3בדיקת הצנרת לפני כיסוייה ע"י נציג מאושר של היצרן . .5הפעלת המערכת ,הרצה וויסות ע"י נציג מאושר של היצרן. בתום כל שלב ,הקבלן יציג אישור בכתב מנציג היצרן על הבדיקות שנערכו. אגד צנרת – שירשור יעיל ופשוט של המאיידים בחלל הממוזג יעשה באמצעות דבוקה של : )1צינור גז מבודד. )2צינור נוזל מבודד. )3צינור מריכף ובתוכו כבל תקשורת דו גידי מסוכך לפי המפורט בהמשך. צנרת שהובאה לאתר תונח במקום מוגן מפני פגיעות וקצותיה יהיו אטומים א. בפקקים בכל מהלך האחסון לקראת שימוש. קוטרי הצנרת שיונחו יהיו בדיוק לפי סכמת 1שרטוטי צנרת שיסופקו לקבלן ב. ע"י נציג היצרן .הקבלן יציג אישור בכתב מנציג היצרן כי ביצע את הצנרת ע"פ תוכניות היצרן. קווי הצנרת יותוו בקווים ישרים ככל שניתן .יש להימנע ככל שניתן מהתווית ג. הצנרת בתוך קירות או מתחת לרצפה .יש להשתדל שתוואי הצנרת יעבור בתוך פירים או תיקרות מונמכות1סינרים. תליה והגנה על צנרת בתוואי : ד. צנרת ניתן להניח בתליה או בהנחה ע"ג גג או רצפה (מתחת לריצוף) . בכל אחד מהמקרים נדרש להתייחס באופן שונה: 1צנרת תלויה : א) הצנרת תתלה באמצעות אמצעי תליה מקובלים המעוגנים באמצעות פטות מוטות הברגה אל התקרה .בצנרת מתחת לקוטר " 817ניתן להשתמש בחבקי תליה .יש להקפיד לא למחוץ את הבידוד בעת סגירת החבק. ב) בכל מקום בו נתמכת הצנרת יותקן אוכף בכדי לשמור מפני לחיצת הבידוד בנקודת תלייה. ג) יש להקפיד על מרחקי תליה שימנעו שקיעה של הצנרת .שקיעה מעין זו עלולה להעמיס את נקודות החיבור ואת החיבורים אל יחידות הקצה באופן שיגרום לדליפות גז בעת ההפעלה. .2צנרת מונחת ברצפה מתחת לריצוף: א .הצנרת תונח עם הבידוד בתוך תעלת פח מגלוון בעובי 0.8 - 1מ"מ לצורך הגנה מפני דריכה ומפגעים חיצוניים. ב .מקרה של הנחה על הגג תעלת הפח תהיה צבועה לבן ותיתמך התעלה בה מונחת הצנרת אל הגג כל מטר אורך. 151 .3מגבלות לאורך צנרת בעת התקנת מערכת : לתשתית צנרת נוזל 1גז קיימים מגבלות יצרן הנוגעות לאורך המותר של הצנרת. אין לחרוג ממגבלות אורכי1מרחקי צנרת בהתאם לדגם וסוג המערכת . בכל מקרה שקיימת אי הבנה או חשש לעמידה במגבלות המוצגות להלן יש להתייעץ עם נציג היצרן. .5אופן הצבת מפצלים1מסעפים1מחברים : א .כל חיבורי הלחמות הזוויות יבוצעו ע"י מכופפת תקנית ,או ע"י קשת מוכנה מסוג long radiusבלבד . ב .הסתעפויות בצנרת הגז ע"י יהיו ע"י אביזרי T תקני בהלחמה ובהתאמה לקטרי צנרת (עם מעברים במידה ונדרש). ג.הסתעפויות בצנרת הנוזל ע"י Tתואם לקטרי הצינורות יש להקפיד על פיצול "חלק" (ללא מפלי לחץ). ד .כל הפיצולים יהיו אופקיים ! כלומר כל הכניסות והיציאות מה " "Tיהיו במישור האופקי ! ה .כניסה ל " "Tתמיד מאחד מהקצוות אך לא מהאמצע!!! חל איסור להיכנס מאמצע ה " . " Tכניסה ל " "Tתמיד מהקטע הישר . ו.מהאמצע של ה " "Tתמיד יציאה אל החלק של המערכת בעלת התפוקה הנמוכה יותר. .1אופן התקנת הצנרת : לפני התקנת הצנרת בדוק באמצעות העין שהצנרת נקייה מלכלוך .במידה ויש לכלוך נקה אותו באמצעות יריעת בד המושחל בסטלבנד. חל איסור להתקין צנרת מלוכלכת מחשש לסתימת מסננים או שסתומים אלקטרונים או מסנן שמן במדחס. בכל מקרה של חיבור פלייר יש למרוח שמן מדחסים על שפתי הפלייר. .0הלחמות תוך כדי שימוש בחנקן יבש : N2 כל הלחמה שתבוצע בצנרת תלווה בהזרמת חנקן יבש N2בתוך הצינור בעת ההלחמה!!! . הזרמת החנקן תבוצע מקצה צינור סמוך תוך סגירת פתח כניסת צינורית החנקן אל הצינור בכדי למנוע סחיפת אויר אל תוך הצינור. יש להזרים החנקן בלחץ 3עד – psig 1העזר בווסת לחץ בבלון החנקן .חייב להתקין מפחית לחץ,עם ברז מחט ומד ספיקה על צנרת ''¼ על מנת לאפשר שליטה על כמות החנקן א .הקפד על אטימה יעילה בין קצה הצנרת לפקק הגומי ולמחט ההזרקה של 150 החנקן. ב .הקפד לאטום קצוות הצנרת היטב עם תום הביצוע .אין להותיר קצוות צנרת שהורכבה חשופים בגלל סכנת חדירת גופים זרים פנימה. הזרמת החנקן נועדה למנוע הווצרות שכבת פיח ("שלאקה") בצנרת. שים לב שפיח זה לא ניתן לניקוי !!!! לכן הקפד על הזרמת חנקן בעת ההלחמה!!!! פיח בצנרת או צנרת מזוהמת יגרור לפרוקה של הצנרת בהוראת המפקח !!! .8בדיקת לחץ לצנרת : TEST א .בדיקת הלחץ ניתנת לביצוע בתום בניית כל תשתית הצנרת או במהלך שלבי התקנתה במקומות בהם מבוצעת סגירה קבועה ,כדוגמת צנרת בתוך קירות או מתחת לרצפה. ב .אין לבודד את אזורי ההלחמות כל עוד לא בוצע ועברה בהצלחה בדיקת הלחץ. ג .בעת ביצוע בדיקת לחץ לכל מערכת הצנרת בשלמותה יש לחבר אל הצנרת את היחידות הפנימיות והיחידות החיצוניות .7דגשים בחיבור הצנרת למעבה: א .חיבור קו היניקה הוא חיבור אוגני – יש להקפיד להסיר את האטם העיוור הקיים בין אוגן היחידה לאוגן קצה הצינור המחובר אליו ולהחליפו באטם חדש הארוז בשקית ניילון שקופה ומחובר לתוך היחידה. ב .חיבור קו הדחיסה – החיבור הוא חיבור פלייר – יש להקפיד למרוח שמן מדחסים על שפתי הפלייר. בכל מקרה אין לפתוח את ברזי החיבור במעבה בשלב רק ע"י נציגי ספק הציוד או באישורו. זה. פתיחת ברזי ניתוק ג .מלא חנקן בצנרת על קו היניקה ועל קו הדחיסה של הצנרת היוצאת מהמעבה לכוון המאיידים ללחץ של 30( 430 psiאטמ') במערכות קרר , R22\R407C וללחץ של 600 psiבמערכות קרר .R410A ניתן למלא לחץ חנקן באמצעות ונטילי השרות הצמודים לברזי המעבה. ד .הצמד שעון לחץ מתאים לקווים למשך כל הבדיקה. ה .המתן 25שעות ושוב ובדוק מהו הלחץ שמראה השעון. ו .בדיקה תקינה היא בדיקה שלא חלה ירידה כלשהיא בלחץ החנקן בצנרת. ז .במידה וקיים חשש לדליפה בצע בדיקה באמצעות מי סבון 1גלאי 158 אלקטרוני ותקן בהתאם וחזור על בדיקת הלחץ בשנית. . 6ביצוע ואקום : א .לפני ביצוע ואקום והורדת הלחץ בצנרת ,בדוק באמצעות שעוני לחץ את לחץ הקרר במערכת הגז של המעבה באמצעות שני ונטילים הממוקמים בחלקו העליון של פתח השרות החזיתי .לחץ תקין יהיה בין 100ל . psi 150 במידה והלחץ גבוה יותר יש לעדכן את חברת אקון-טק ולקבל הנחיות בהתאם. אין מקרה בכל לתוך מערכת המעבה !!! להמשיך המתוארת בפרוצדורה בהמשך מחשש לחדירת חנקן )1ביצוע ואקום לצנרת רק לאחר שבדיקת הלחץ עברה בהצלחה. )2ניתן להתחבר לונטילי השרות שבסמוך לברזי הניתוק של המעבה ולבצע ואקום לקו הדחיסה ולקו יש ט"ק 20 שמעל ביחידות היניקה. לבצע ואקום גם לקו השוואת מפלס שמן. )3מכוון שאורכי הצנרת יכולים להיות גדולים מידי מומלץ להשתמש במשאבה דו דרגתי בעלת ספיקה של 10 cfmומעלה בכדי לקצר את הזמן. )5בצע ואקום ללחץ אבסולוטי של . 5 TORRהמתן 10דקות וודא שהואקום לא נשבר .יש להשתמש בשעון ואקום המאפשר מדידת מיליבאר או טור. )1שבור את הואקום באמצעות חנקן יבש ללחץ אטמוספרי . בצע ואקום ל 2 TORRסגור ברזי צנרת )0 עליו – להישבר לואקום אסור שעה בתום אחרת צפוי שיש דליפה ממקום מסוים בצנרת או בחיבורים. שבור , תקין והואקום )8במידה ע"פ חישוב .יש להוסיף את הגז במצב נוזלי (בלון הפוך). את הואקום ואקום והמתן 1 באותו להישאר באמצעות שעה . הערך, תוספת גז .10דרישות מהצנרת ועובי בידוד א. ב. ג. ד. ה. חומר :צנרת ללא תפר עשויה מנחושת זרחתית דלת חמצן תואמת לתקן .C1220T-OL מידות הצנרת המוגדרות בשרטוטים ובהוראות הטכניות מתייחסים למידת הקוטר החיצוני של הצינור קשתות יהיו אך ורק מטיפוס . long radius הבידוד יהיה מסוג ארמופלקס1ווידופלקס בעוביים המוגדרים בטבלה. תפרים ייחבשו ע"י פס פלציב דביק או גזה עם משחת סילפס וכך גם זוויות ומחברים בצנרת. 157 טבלה מס' /עבור קרר R410A מקוטר " , 315עדיף צנרת קשיחה (במידה של נחושת רכה עובי דופן מינימלי של 1.2מ"מ). במערכת קרר R410Aצנרת " 817ומעלה תהיה קשיחה. ו .חומרי הלחמה :חומרי הלחמה להלחמת נחושת המכילים 1%סילפס לכל הפחות !!! ז .דרישות מבידוד צנרת: בידוד הצנרת יהיה כמפורט בטבלה מס' : 2 מיקום הצנרת הגנה נוספת חומר בידוד תרמי פנים המבנה ארמופלקס1וידאופלקס +סילפס גאזה לא נדרש על רצפה בתוך המבנה ארמופלקס1וידופלקס +סילפס גאזה תעלת מחוץ למבנה ארמופלקס1וידופלקס +סילפס גאזה פח מגלוון וביטון פח מגולוון צבוע לבן טבלה מס' 2 הערה : חומר הבידוד יעמוד בתקן ישראלי ./22/ ח .דגשים בהתקנת צנרת : )1צנרת העוברת מתחת לריצוף תוגן באמצעות תעלת פח מגלוון וביטון. )2צנרת העוברת על גג מבנה תוגן באמצעות פח מגלוון צבוע לבן. )3כל הקשתות יהיו רדיוס ארוך .long radius )5תלייה של הצנרת תבוצע באמצעות מתלה אגס עם פחית ברוחב 10ס"מ לפיזור משקל הצנרת בנקודת התלייה. )1בסיום יום עבודה – יש לאטום את כל קצוות הצנרת הפתוחים באמצעות פקקים יעודיים או הלחמה ואטימת הקצוות. .6.13.1.1 ט .ציוד לביצוע העבודה : )1פקקי אטימה לצנרת לקטרים שונים בהם מבוצעת העבודה. )2שטלבנד +פלנלית או יריעת ניקוי לצורך ניקוי צנרת לפני התקנתה. )3 )5 מכופף צינורות תיקני מכשיר חיתוך צינורות נחושת. 156 )1 )0 )8 )7 )6 )10 )11 )12 )13 מפשיל צינורות לביצוע חיבור פלייר. נעלי כבל לחיבור קצוות חוטים אל הטרמינלים . בלון חנקן גדול בלבד (גובה 1.0מ') לצורך עבודת ההלחמה +ווסת לחץ. מערכת ווסת לחץ למדידת לחץ קרר במערכת. משאבת ואקום עדיף דו דרגתי בספיקה של 10 cfmלואקום מוחלט. שעון ואקום למדידה בתחום 0עד . TORR 50 משקל מדויק עד 70ק"ג בדיוק של 0.1ק"ג. ונטילים להלחמה בצנרת. מגר. ד .בקרת מזגנים בקרת מאייד תתבצע כלהלן : מצב קירור : מהירות המפוח תשלט באמצעות דרישה מלוחית הפיקוד בחדר – שלט. טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן פרופורציונאלי בהתייחס להפרש שבין הטמפרטורה הנדרשת לבין הטמפרטורה הנמדדת בחדר. בכניסה לסוללת מאייד וביציאה ,תימדד טמפרטורת הקרר באמצעות רגשי טמפרטורה כך שפתיחת השסתום האלקטרוני תשמור על super heatשל 0מ"צ. בהתאם לכך יפוקד המדחס בעל התפוקה המשתנה ברציפות באופן שיבטיח טמפרטורת איוד קבועה .כאשר טמפרטורת החדר משתווה לטמפרטורה הרצויה השסתום האלקטרוני ייסגר. השסתום האלקטרוני יפתח מחדש באופן פרופורציונאלי כאשר הפרש הטמפרטורות בין הרצוי לנמדד ישתווה ל 1ומעלה. מצב חימום : מהירות המפוח תשלט באמצעות דרישה מלוחית הפיקוד בחדר – שלט. לאחר קבלת פקודת , ONתבוצע השהייה של 2דקות שבמהלכן מהירות המפוח תהיה נמוכה ורק בסיומן ,תעלה מהירות המפוח למהירות הנדרשת. טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן פרופורציונאלי בהתייחס להפרש שבין הטמפרטורה לבין הטמפרטורה הנמדדת בחדר. כאשר טמפרטורת החדר משתווה לטמפרטורה הרצויה השסתום האלקטרוני ייסגר. השסתום האלקטרוני יפתח מחדש באופן פרופורציונאלי כאשר הפרש הטמפרטורות בין הרצוי לנמדד ישתווה ל 1ומעלה. מצב ייבוש : רלוונטי רק כאשר טמפרטורת החדר גדולה מ 17מ"צ. 110 משך פתיחת השסתום האלקטרוני תלך ותפחת מ 6דקות פעולה ו 3דקות הפסקה ל 3דקות פעולה ו 3דקות הפסקה ככל שהפרש הטמפ' בין טמפ' החדר ל 17מעלות ילך ויקטן. .5 מפוחים הקבלן יספק וירכיב מפוחים בהתאם לנתונים הטכניים שבגיליון טבלאות הציוד. מפוחים צנטריפוגליים מסוג INLINEוUTILITY - מבנה המפוח יהיה מפחי מתכת בריתוך או .LOCK SEAMמפוחים בגודל 57ס"מ ומעלה יסופקו עם דלת גישה אטומה. מיסבי המפוחים יותאמו ל 100,000 -שעות עבודה .נקודות גרוז חיצוניות תסופקנה במקומות שהגישה למיסבים אינה נוחה. שתי רצועות הנעה תותקנה כשכל רצועה תתוכנן לעמוד בעומס לבדה .מנגנון ההינע יבחר ל 110% -מעומס המנוע ומגן מפח מחורר יסופק לרצועות. לפני ההרכבה כל חלקי המתכת ינוקו ויצבעו בצבע יסוד ולאחר ההרכבה יצבעו באפור .רשתות בצפיפות " 2יסופקו בכניסות למפוחים מסוג .DWDI המפוחים יהיו מתוצרת שבח GREENHECK ,CBI ,או רוזנברג. הערה :מחיר היחידה הנ"ל יכלול מתקן תליה ,בולמי רעידות קפיציים ,חיבורים גמישים ,מפסק בטחון ,ואת התוספות המצויינות לעיל ובגליון טבלאות הציוד. מפוחים לאוורור חדרי אמבטיה ושירותים שאין בהם חלון יהיו מסוג צירי עם רשת הגנה ועם תריס אוטומטי לפתיחה בעת פעולה. המפוחים יהיו מתוצרת , XPELAIR , S&Pאו שווה ערך מאושר. .7 צנרת גז קרור ואביזריה צנרת הגז תהיה מנחושת קשיחה דגם .Lההלחמה תהיה בחוט הלחמה סילפוס עם 1%כסף .כל הצנרת תעבור בדיקת לחץ של 12אטמוספרות .מתלי צנרת ומוטות תליה יהיו מגולוונים. עובי דופן הצנרת ,ההלחמות ובדיקות הלחץ יותאמו לגז קירור "ירוק" כפי שנדרש בתקן ישראלי. 111 הצנרת תבודד באמצעות קליפות גומי סינתטי המיוצרות מקצף תערובת אלסטומרית פלסטית גמישה ובצורת צינור. חומר הבידוד יהיה בצפיפות של 60ק"ג למ"ק ובעל מקדם חום מירבי של .0.27הקליפות תהיינה שלמות ותושחלנה על הצנרת ללא חתכים וללא הדבקות לאורך. הבידוד יוגן על ידי ליפוף בסרט פלסטי בעובי 0.1מ"מ ועם חפיפה של 30%בליפוף. כל אלומת צנרת תכלול גם את כבל הפיקוד ואת כבל הזנת החשמל. הצנרת תותקן מעל תקרה מונמכת ,בחציבה בקיר ,בחציבה בתקרה ,או במילוי מתחת לריצוף בהתאם לתוכניות. כאשר תונח מתחת לריצוף ,הצנרת תותקן בתוך תעלת פח מגינה או בציפוי בטון. כל הכנת צנרת תסתיים עם תוספת של 2מטרים בכל קצה 2 :מטרים בתוך הדירה עבור חיבור למזגן ו 2 -מטרים מחוץ לדירה עבור חיבור ליחידת עיבוי. מחיר הצנרת יכלול את הגנת הצנרת מתחת לריצוף ,את החציבות בקיר ובתקרה ואת המילוי ותיקוני הטיח. .2 תעלות אויר א .תעלות האוויר תהיינה מפח פלדה מגולוונת בעובי כדלקמן: עובי פח מגולוון (מ"מ) רוחב תעלה מרובעת (ס"מ) 0.8 0.7 0.6 1.0 1.21 עד 51 עד 81 עד 131 עד 210 מעל 210 עבודת התעלות תעשה בהתאם להנחיות ההוצאות האחרונות של ASHRAEו .SMACNA - קשתות בתעלות יבוצעו ברדיוס פנימי השווה לרוחב התעלה .באם לא מתאפשר הדבר ,יש להשתמש במכווני זרימה. ב .תעלות יניקת אויר (משירותים ,חדרים טכניים ,מחסנים וכו') תקבלנה איטום בכל החיבורים וההסתעפויות וללא תוספת במחיר. ג. תעלות שחרור עשן תהיינה מפח מגולוון בעובי 1.3מ"מ. חיבורי התעלות יהיו באמצעות אוגנים ואטמים העומדים בטמפרטורה של 210מעלות צלסיוס במשך שעתיים לפחות. 112 מחיר האוגנים והאטמים יהיה כלול במחיר תעלות הפח. ד .תעלות מחוץ לבניין ,החשופות למזג אויר חוץ ,תקבלנה איטום מיוחד מפני חדירת מים ותצבענה כפי שמפורט בהמשך. חומר האיטום יהיה עמיד בטמפ' 70Cולא תשולם תוספת מחיר עבורו. בגין צביעת התעלות תשולם תוספת מחיר בסעיף מתאים בכתב הכמויות. ה .תעלות גמישות תהיינה מבודדות ע"י פיברגלס בעובי " 1לפחות עם מקדם התנגדות תרמי של ( R=5 )FT² F BTU1HRמינימום. שכבת הבידוד תצופה מבחוץ ע"י מחסום אדים עם חיזוקים ספירליים ותצופה מבפנים ע"י שכבה פולימרית חלקה בצבע שחור. אורך התעלות לא יעלה על 2מטרים ואופן ההתקנה יהיה בצורה כזה שלא יהיו כיפופים חדים בתעלה .התעלות תתמכנה על ידי מתלים בעובי 27GAוברוחב 1ס"מ. לתעלות יהיה תו תקן ישראלי .1087 ו. התעלות והאביזרים יתלו על ידי פרופיל יוניסטרט ומוטות תליה. רוחב תעלה (ס"מ) עד 60 מעל 60 מרווח מקסימלי בין מוטות (מטר) 2.1 1.7 קוטר מוט תליה (אינץ') 317 112 ז .צביעת התעלות תעשה ב 5 -שלבים: ניקוי משטח משומנים ומאבק. .1 .2 הכנת שטח ב " "WASH PRIMERבשכבה של 7מיקרון. .3 .5 צבע יסוד בשכבה של 00מיקרון. צבע עליון בגוון שיאושר ע"י האדריכל. ח .דופן התעלות יצבע בצבע שחור בכל מקום בו מותקן מפזר או תריס אויר .כל זאת ללא תוספת במחיר. הקבלן יבצע הארקות לתעלות כנדרש ע"י חברת החשמל. .7 מחירי היחידה יכללו יציאות למפזרים ,הארקות ,מתלים לתעלות ,וצביעת המתלים. בידוד תרמי לתעלות חומר הבידוד ,הדבקים והאביזרים יעמדו בפני אש לפי תקנות NFPAוסווג האש שלהם V.3.3לפחות ועומד בתקן ישראלי .811 א .בידוד תרמי אקוסטי פנימי 113 הקבלן יספק בידוד מצמר זכוכית מוקשה בעובי " 1כמסומן בתוכנית. לבידוד תהיה שכבת נאופרן שחורה אשר תותקן בצד זרימת האויר. צפיפות החומר תהיה 32( 2 LBS/FT3ק"ג1מ"ק) עם מקדם מעבר חום 0.21ב.81 F - צורת התקנה וחיבורים תהיה בהתאם להמלצות היצרן. הבידוד יודבק לדופ ן התעלה ויחוזק עם ברגים (או פינים מרותכים לתעלה) ועם לוחיות פח אשר תכופפנה למניעת חתיכת הבידוד. הפינים יותקנו במרווחים של 50ס"מ (מינימום אחד לדופן) .קצוות הבידוד בחיבור בין תעלות ,ביציאות למפזרים ובחיבור בין שני מזרונים יחוזקו ע"י פח מגולוון בעובי 0.0מ"מ בצורת .Z ב .בידוד תרמי חיצוני חומר הבידוד יהיה מזרוני צמר זכוכית בעובי " 1בצפיפות של 25( 1.1 LBS1FT³ק"ג1מ"ק) עם ציפוי בצד החיצוני בנייר אלומיניום משוריין בעובי 110מיקרון תוצרת חברת OWENS CORNINGאו שווה ערך מאושר. הדבקת קצות מזרוני הבידוד זה לזה תעשה ע"י חפיפת נייר אלומיניום של 1ס"מ לפחות. הבידוד יודבק לתעלה ברצועות דבק ברוחב 11ס"מ ובמרווחים של 30ס"מ בין הרצועות. בנוסף ,חוטי ברזל מגולוונים יחזקו את הבידוד לתעלה במרווחים של 110ס"מ. ג .תעלות מ"א מחוץ לבנין תעלות מ"א אשר תותקנה מחוץ לבנין (על הגג וכדומה) תקבלנה בידוד אקוסטי פנימי בעובי "( 2בצפיפות המתוארת בסעיף א לעיל) ותקבלנה איטום מיוחד בחיבורים העומד בפני טמפרטורה של 80מעלות צלסיוס ובפני מים. ./2מדפי אש ועשן ממונעים הקבלן יספק וירכיב מדפים כמצויין בתוכניות. המדפים יופעלו ע"י קפיץ ונתיך חום דו מתכתי המגיב לעליית טמפרטורה ו1או לפי פיקוד 230Vממערכת גילוי אש ועשן .מדפי האש והעשן ישאו תו תקן ישראלי או תקן UL 111 Sאו שווה ערך מאושר. מדף אש יהיה מסוג ,N.C.קרי ,עם הפסקת הזרם החשמלי יסגרו הלהבים. מדף עשן יהיה מסוג ,N.Oויסופק עם נתיך חום לטמפרטורה של . 182 °C בתעלה ינתן פתח גישה להפעלה ידנית ועם שילוט מתאים. 115 המדף יצוייד עם שני מתגים (פתוח וסגור) אשר יהיו מחוברים פיזית ללהב המדף ויתנו אינדיקציה על מצב המדף. מחיר מדף האש יכלול את המפעיל ,את פתח הגישה בתעלה ,את השרוול ,את המתגים הנ"ל ,ההתקנה לפי פרט בתוכניות ואת החיווט החשמלי ללוחות מיזוג אויר ולבקרים. המדפים הממונעים יהיו מתוצרת GREENHECK FSD 22או .1020 PREFCO .//מדפי ויסות ידניים ואוטומטיים מדפי ויסות אויר יהיו עשויים מאלומיניום והצירים יהיו מצופים קדמיום ,המסיבים מאקולון. המדפים הידניים יהיו מסוג להבים מנוגדים ויהיו מצויידים בידית להפעלה ועם סימון באחוזים למצב פתיחת המדף. בהתקנות מדפים מעל תקרות גבס ללא פתחי גישה יש להשתמש במדפים עם גלגלי שיניים וצירים אשר מותקנים מעל התקרה אך ניתנים לויסות בהברגה חיצונית מתחת לתקרה. למדפים אוטומטיים יסופק אחד הצירים ארוך מהיתר על מנת לאפשר התחברות למנוע ויסות. מדפים מסוג להבים מנוגדים ישמשו לויסות אויר ומדפים מסוג להבים מקבילים ישמשו לפתיחה וסגירה. מחירי המדפים האוטומטיים יכללו את המנועים. ./0מפזרי אויר הקבלן יספק וירכיב מפזרי אויר ותריסי אויר חוזר כפי שמצויינים בתוכניות. מידות המפזרים הינן גודל צוואר .הקבלן יזמין מפזרים ותריסים לפי הנדרש בתוכניות ולפי גודל המודולים של התקרה המונמכת. המפזרים ,התריסים ווסתי הכמות יהיו עשויים אלומיניום. צבע המפזרים והווסתים יתואם עם האדריכל ויצבע לפי דרישתו. דגמי המפזרים יהיו מותאמים לתקרות גבוהות. מחירי המפזרים יכללו את מסגרות העץ והמתכת בקירות ובתקרות וכן את וסתי הכמות. המפזרים יהיו מתוצרת , TROX, METALPRESS ,ACPיעד או שווה ערך מאושר. ./3גופי חימום חשמליים א .הקבלן יספק ,ירכיב ויחבר גופי חימום חשמליים כמופיע בתוכנית ,ולפי התיאור דלהלן. ב .הספק חשמלי ומספר דרגות של גופי החימום -לא פחות מן הנדרש בתכניות .מתח העבודה יהיה 220וולט ,והדרגות תחולקנה בין הפזות. 111 ג. גופי החימום יהיו ספירליים ,מסוג של סליל יצוק בחומר בידוד עמיד חום מותקן בצינור כרום-ניקל .אורך גופי החימום יבטיח כי לא ישרפו גם בחוסר זרימת אויר דרכם ,ובכל מקרה לא יגדל הספקם מ 100 -ווט למטר אורך. ד .ההרכבה תעשה בתוך מסגרת מפח אלומיניום ,שתוכנס בצורת מגירה .הכנסת והוצאת המסגרת תעשה בקלות .יינתן אטם למניעת בריחת אויר. ה .קופסת החיבורים לגופי החימום תהיה מחוץ למסגרת ובולטת מחוץ לזרם האוויר .הקופסא תהיה אטומה בפני חדירת מים. החוטים בתוך קופסת החיבורים יהיו מבודדים ע"י ציפוי טפלון וחיבורי החשמל בעזרת מהדקי חרסינה .המעברים אל הקופסה יהיו מפליז .בין קופסת החיבורים לבין המסגרת המכילה את גופי החימום תוכנס פלטה מבודדת בעובי 3מ"מ. על גבי הקופסא יסומן ההספק החשמלי של גופי החימום בעזרת שלט מבקליט חרוט. ו. הגופים יועמסו בצורה הדרגתית. ז .הגופים יסופקו עם תרמוסטט בטחון אשר יותקן סמוך ליציאת האויר מהגופים ואשר יפסיק את פעולת גופי החימום למניעת חימום יתר. ח .מחיר גופי החימום החשמליים המורכבים בתעלה יכלול הספקה ,הרכבה וחיבור גופי החימום החשמליים ,המסגרת ,קופסת החיבורים ,תרמוסטט בטחון ,מפסק זרימה ,שלט סימון וכל האביזרים הדרושים. ./4אינסטלציה חשמלית בהמשך לאמור במפרט הכללי הקבלן יספק ויבצע את כל האינסטלציה החשמלית ,כח ופיקוד הדרושה לכל מערכות מיזוג האוויר של הבניין. א .ביצוע האינסטלציה החשמלית יהיה בהתאם לתכניות ולפי התיאור להלן. לגבי עבודות אינסטלציה חשמלית המבוצעות ע"י "אחרים" יפקח הקבלן ,יתאם וימסור את כל האינפורמציה הדרושה ,ויוודא כי האינסטלציה החשמלית מתאימה לציוד המסופק על ידיו. ב .העבודה תבוצע בהתאם לחוק החשמל ,לתקנים ולמפרט הבין משרדי למתקני חשמל (פרק .)7 העבודה על כל חלקיה טעונה אישור חברת החשמל והמהנדס1המפקח. ג .קבלן המשנה המבצע את האינסטלציה החשמלית טעון אישור מוקדם של המהנדס1המפקח. העבודה תתבצע בהנהלת חשמלאי בעל סוג רשיון בהתאם לגודל המתקן לפי חוק החשמל. 110 ד. כל האינסטלציה החשמלית לכח ופיקוד יש לבצע בכבלים מדגם N2XYFבחתך מתאים שיותקנו בתוך תעלות פח מגולבן עם כיסוי מחוזק בבורג פח בעובי 2מ"מ עם נקבים מיוחדים חרשתים בתחתית לאוורור לניקוז מים ומקובעות למבנה ,ע"ג הגג בחיזוק מתאים עפ"י החלטה בלעדית ע"י הפיקוח. כל התחברויות לציוד ,מנועים ואחר תעשה באמצעות כבל בתוך שרוול שרשורי גמיש משורין מחומר בלתי מחליד לרבות כניסות אנטיגרון ,באמצעות מפסיק זרם ביטחון מיוחד להתקנה חיצונית בעל דרגה אטימות של .IP55 ה .קופסאות החיבורים תהיינה מתכתיות או פלסטיות -עם מכסה מתברג -בהתאם לסוג הצינור. ו .מנתקי בטחון יינתנו ליד כל מנוע או גוף חימום שאינם בקשר עין עם לוח החשמל .מנתקי בטחון גלויים לאטמוספירה יהיו מטיפוס אטום למים ומעליהם יורכב גגון הגנה משופע מפח מגולוון. ז .החוטים יהיו פלסטיים וחתכם בהתאם לזרם החשמלי העובר דרכם .חתך כל חוט פיקוד יהיה לא פחות מ -1.1מ"מ .חוטי הפיקוד יועברו בצינור מיוחד אחר ,במידת האפשר ,ויתפצלו ממנו ע"י צינורות מתאימים מקופסאות מעבר .כל המתקן ייעשה בכבלים ולא בחוטים בודדים. כל קווי פיקוד מתח נמוך יהיו בכבל רב גידי גמיש ממוספר בחתך 1.1מ"מ לפחות .כל קצוות החוטים הגמישים יהיו עם סופיות שרוול לחיצה. מספרי החוטים יסומנו בתכניות החווט .קצות החוטים יסומנו בתווית זיהוי בלתי מתבלה, בהתאם לתכניות החווט .הקבלן יתן דוגמת תווית זו לאישור המהנדס1מפקח לפני הביצוע. ח .הגנה מפני חלודה -כל חיזוקי הצינורות ,הכבלים והברגים יהיו מחומר בלתי מחליד או יצופו למנוע חלודה ,וכן ראה בפרק "כללי". ט .פיקוד קווי מערכת הפיקוד לא יהיו על מוליך אפס. י .בקורת בודק מוסמך תועבר ע"י הקבלן לגבי כל האינסטלציה החשמלית .הקבלן יתקן ,יחליף או יוסיף כל חלק שיידרש ע"י הבודק .הוצאות הבדיקה חלות על הקבלן. הודעה מוקדמת של 25שעות מראש על מועד ביצוע הביקורת תימסר למהנדס1מפקח ולנותן העבודה. יא .ציוד אלקטרוני ממותג ועומסים לא לינאריים ,כגון משני מהירות ,יכללו מסננים למניעת הפרעות הרמוניות לרשת החשמל של הבניין לפי רמת סינון במתח עד .THD 1% מחיר המסנן יהיה כלול במחיר האינסטלציה החשמלית. יב .עם גמר העבודה ימסור הקבלן מערכת תכניות אינסטלציה חשמלית מעודכנות כפי שבוצעה למעשה -מערכת אחת למשרד המהנדס ושלוש מערכות לנותן העבודה ,במסגרת תיק מתקן. 118 יג .לא תבוצענה מדידות לעבודות החשמל והמחיר יקבע עבור מערכת מושלמת לפי התיאור הטכני הנ"ל. הארקות: בנוסף להארקות הנדרשות עבור לוחות חשמל ואביזרים חשמליים שונים ,יתקין הקבלן מערכות הארקה עבור: .1צנרת מים הקבלן ירתך ברגי הארקה מפלדת אל חלד לצנרת המים .קוטר כל בורג יהיה " 112ויבלוט 1 ס"מ מחוץ לבידוד. הברגים ירותכו ניצב לצנרת ובמפלס אחיד לכל מערכת צנרת. בכל אזור של מכונות תהא לפחות מערכת אחת של ברגים ,בורג לכל צינור ,במפלס אחיד אופקי או אנכי. לצנרת אופקית העוברת על הגג ו1או בקומה ירותכו הברגים לכל צינור במפלס אופקי אחיד, בתחילת הצנרת ובסוף כל הסתעפות. מקום נקודות ריתוך הבורג חייב לקבל אישור מהנדס החשמל של הבניין. ההארקות יכללו גשרים על כל השסתומים ואביזרי הצנרת הראשיים ויחידות המיזוג. .2תעלות אויר הקבלן יתקין ברגי הארקה כנ"ל בכל יחידת מיזוג אויר ,מפוח ,ובכל תעלת הספקה ,החזרה, יניקה או פליטת אויר. מיקום ברגי הארקה חייב לקבל אישור מהנדס החשמל של הבניין. ./6לוחות חשמל הקבלן יספק וירכיב לוחות חשמל לציוד מ"א לפי התוכניות ובהתאם לתקן ישראלי ,1419חוק החשמל והמפרט הבין משרדי פרקים 8ו.15 - כל לוח יכלול את הפריטים הבאים: א .מפסקים -מפסק זרם ראשי. מפסק נוסף לרשת חירום. לכל פריט ציוד ינתן מפסק אוטו1ידני. מפסיקי זרם עד 00אמפר מטיפוס פקט מתוצרת EATONאו .SOCOMEL מפסיקי זרם מעל 00אמפר מתוצרת SIEMENS ,EATONאו . CUTLER HAMMER ב. מבטיחים -לגופי חימום חשמליים ולמנועים עד 10כ"ס יהיו חצי אוטומטיים אשר יעמדו בזרמי קצר של 10,000אמפר לפחות ואשר יעמדו בפני זרמי התנעה של המנועים. 117 מאמ"ת ראשי לוח = ,KA 51מאמ"ת ראשי צילר = ,KA 31 מאמ"ת הגנה למנועים= .KA 21במקרה שאין מאמ"ת ראשי ללוח= KA 31מאמ"ת זעיר לציוד עזר ,גופי חימום ולפיקוד = .KA 10 ג .מתנעים -לכל המנועים מעל 5כ"ס תינתן התנעה מדורגת. יסופקו ממסרי הגנה תרמית למנועים .מתנעים מתוצרת SCHNEIDER ELECTRICאו .SIEMENS ד .ממסרים ומגיני יתרת עומס -בחוסר פאזה או בנפילת מתח תפסק פעולת המערכת. ה .נורות סימון – מטיפוס מולטילד או ניאון עם נגד בטור שיוריד את מתח הנורה ב ,11% -בצבע אדום למצב תקלה ובצבע ירוק למצב תקין. תסופקנה נורות לחוסר פאזה וכן לכל מנוע בלוח. יסופק מתג לניסוי הנורות. ו .מכשירי מדידה -בכל לוח יותקן וולטמטר ולכל מנוע יסופק אמפרטמר. ז .קבלים -לשיפור מקדם ההספק ל 0.62 -מינימום מתוצרת סימנס, AEGאו אלקו. ח .מהדקים -מסוג תותב עם סימון מספרים בהתאם לתוכנית החשמל. ט .טרנספורמטורים -למתח נמוך. י .מבנה הלוח -מפח בעובי 1.1מ"מ וזויתנים בעובי 2מ"מ לפחות .צבע יסוד עם שתי שכבות צבע עליון. הלוח יוגן בפני חדירת מים ותנאי טמפרטורה קיצוניים (חום וקור) במידה ומיקומו מתחת לכיפת השמיים .הגנה זו תעשה בין היתר ע"י התקנת הלוח בתוך ארון עם 2דלתות (חיצונית ופנימית) ,שימוש בגגון מתאים ושימוש בפנלים אטומים ,הכל בהתאם לתקן. התוכניות יקבלו ציפוי תוכניות -בתוך כל לוח תמצא תוכנית כח חד קוית ותוכנית חיווט. יא. פלסטי שקוף להגנה בפני לכלוך ורטיבות. הגנה בפני אש -אוטומטית וידנית בהתאם לתקן .בלוחות תיעשה יב. בגז אשר תסופק ע"י אחרים. הקבלן יגיש למהנדס 1מפקח דו"ח הבדיקה תרמוגרפית לכל לוח יג. מחיר הבדיקה יהיה כלול במחיר הלוח. הכנה למערכת כיבוי אש לאחר הפעלת כל הציוד. יד. יצרן הלוחות יהיה בעל תקן ISO 6002וכן תקן .22 טו. הלוחות יכללו מכשירי מדידה מתוצרת SATECאשר יחוברו למערכת טז. יז. מחיר לוח החשמל יכלול תאורה ,שקע שירות עם מ"ז פחת ועם נתיך. לוחות חשמל יהיו מתוצרת אלקטרה ,ארדן ,אלקו ,בן רם סריג ,לוחות אורי או לוחות אדטו. כל התכניות יוגשו לאישור המהנדס והמזמין לפני הזמנתם. 116 בקרת המבנה. ./5יוניסטרטים הקבלן יבצע את כל מתלי התעלות ,הצנרת והציוד אך ורק בפרופילים של חברת יוניסטרט ומוטות תליה מטיפוס בורגי בדגמים .P-10008 ,P1080- ,P-1000 מחיר פרופילי יוניסטרט ומוטות התליה לתעלות ,צנרת וכד' יכללו במחיר התעלות ובמחיר הצנרת. ./7ויסות המערכות מערכת אויר הקבלן יווסת את יחידת טיפול אויר ומפוחים כך שתתקבלנה ספיקות אויר כפי שמסומנות בתוכניות ובטבלאות הציוד .הקבלן ימסור בתום עבודתו שלושה עותקים של דו"ח ספיקות אויר בכל חדר ואת סכום הספיקות בכל מערכת. מחיר הויסות יהיה כלול במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות. ./2שירות ואחריות בהמשך לאמור במפרט הכללי הקבלן יתן אחריות ושירות על הציוד למשך שנה כאשר תאריך תחילת האחריות והשירות יחל מיום קבלה סופית של המתקן ע"י המתכנן והמפקח לאחר תיקון כל הליקויים. במסגרת שנת האחריות ,הקבלן יבצע לפחות 0בדיקות תקופתיות בהם יבצע פעולות תחזוקה שוטפות למתקן כמפורט במפרט הכללי וינהל מעקב בספר טיפולים אשר ימצא ברשות מנהל הבניין. בשנת האחריות ,הקבלן יגיע לבניין תוך 25שעות מקבלת קריאה עבור תיקון מנציג היזם .לא יבוא הקבלן לבצע תיקונים ,רשאי נציג המזמין לבצע עבודות תיקון ע"י קבלן אחר ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות. מחיר שירות ואחריות למשך שנה יהיה כלול במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות. ./7אישורי ציוד הקבלן ימסור למתכנן לאישור חומר טכני של כל הציוד וכל האביזרים המוצעים לפרוייקט .החומר יוגש ב3 - עותקים ותוך 3שבועות מיום קבלת העבודה. לפני התחלת עבודות הביצוע ,הקבלן יגיש למהנדס לאישור דוגמאות של צנרת גז ,דוגמא של תעלות פח המחוברות לתעלת מכנסיים עם בידוד אקוסטי ,דוגמא לחיבור "נעל" של תעלת משנה (שטוצר) לתעלה ראשית וכן דוגמאות של כל חומר אחר אשר יידרש. הדוגמאות ישארו אצל המפקח למשמרת. 100 אם יתגלה במהלך הביצוע כי העבודה אינה תואמת את הדוגמאות ,הקבלן יפרק את המערכות ללא תמורה וירכיב חדשות בהתאם לדוגמאות שאושרו. .02תיק מתקן הקבלן ימסור בסוף העבודה תיק מתקן בשלושה עותקים. התיק יכלול כדלקמן: א. כל תכניות המתקן .AS MADE ב .קטלוגים של הציוד בפרוייקט. ג .תעודות בדיקת מתקן החשמל ע"י בודק מוסמך. ד .תעודות אחריות של הציוד והמתקנים אשר אחריות היצרן ארוכה יותר מאשר תקופת האחריות של הקבלן. ה. תאור בכתב למתן שירות אחזקה. ו. טבלאות ויסות זרימת אויר ,זרימת מים וזרמי חשמל במגענים של כל המנועים. ז. ואת כל המפורט בחוזה בהקשר לספרי מתקן ותוכניות עדות. .0/מכשירי מדידה א .מד חום מים -חוגה בקוטר " 6ומחוג קריאה אדום. אויר -חוגה בקוטר ".5 מתוצרת STORK ,SIKAאו . IREND הערה: מכשירי המדידה יסופקו עם טווח המתאים לתחום המדידה של כל מערכת. .00סימון מערכות ושילוט א .ציוד לוחית הזיהוי של היצרן תוצמד תמיד לכל ציוד ותכלול את מספר הדגם ,תפוקה ,מאפיינים חשמליים ,מספר סידורי וכו'. בנוסף ,יתקין הקבלן על הציוד לוחית מאלומיניום מאונד בגודל 10X11ס"מ לפחות ועם אותיות חרוטות שעליה יצויינו שם ומספר הציוד בהתאם לתוכניות. ב .תעלות ואביזרים תעלות ראשיות ואביזרים (מדפי אש ,מדפי ויסות ממונעים וכו') יסומנו ע"ג שלטים כנ"ל המתארים את שם הזיהוי ומספרו. ג .בקרה 101 על הקבלן לספק לוחית פלסטית חרוטה לזיהוי חיישני הבקרה. כמו כן ,על הקבלן לתאם את תוכן השלטים ואת מיקומם עם נציג המזמין. מחיר השילוט יהיה כלול במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות. .03פתחים למעבר צנרת תעלות ואיטומם א. פתיחת פתחי מעבר עבור צנרת או תעלות בקירות גבס או בלוקים או חציבות בקיר ייעשו ע"י הקבלן ללא תמורה נוספת .על הקבלן להקפיד בפתיחה שתהיה במידות מינימליות .פתחים בקירות גבס ע"י חיתוך סכין או קידוח כוס .פתחים בקירות בלוקים ע"י חיתוך בדיסק או כוס ווידאה. איטום הפתחים בקירות מסביב לתעלות ולצנרת ייעשה באמצעות חומר איטום המונע רעידות. ב. איטום בקירות אש ייעשה באמצעות חומרים עמידי אש באישור מכון התקנים. מחיר איטום הפתחים יהיה כלול במחיר התעלות והצנרת. .04בדיקת מכון התקנים על הקבלן להתקשר עם מת"י לצורך ביצוע בדיקות התאמת מערכת מ"א ואוורור לדרישות ת"י 1001חלקים על כל חלקיו הבדיקות יכללו: בדיקת תכנון (תוכניות מ"א ובטיחות יסופקו ע"י הפיקוח). בדיקת סיווג חומרים (לפחות 3חומרים בתאום עם הפיקוח). בדיקת אופן התקנת מדפי אש. בדיקת אינטגרציה. וכל בדיקה אחרת אשר תידרש. לאחר כל שלב של הבדיקות יעביר הקבלן לפיקוח דו"ח של מת"י .בסיום העבודה יועבר דו"ח מסכם הכולל התאמה לכל חלקי המתקן. כל הדוחו"ת והבדיקות הנ"ל כלולים במחיר של החוזה. 06 SHOP DRAWINGS על הקבלן להתאים תוכניות יועץ לתנאי השטח. לצורך כך ,הקבלן יגיש לאישור תוכניות לפני ביצוע העבודה. בתוך כך ,יוגשו תוכניות מפורטות בחדרי מכונות ועל הגגות. בגמר העבודה ,הקבלן יכין תוכניות עדות ( )AS MADEוימסור למפקח קובץ dwgוגם העתקות בנייר. מחיר הכנת התוכניות יהיה כלול במחיר החוזה (ללא סעיף מיוחד בכתב הכמויות). 102 פרק /7מעליות /7.2/ א. ב. כללי מפרט זה הנו כללי ומפרט את הציוד העיקרי הדרוש ליצור והתקנת המעליות ,המפרט אינו מכסה את הפרטים הקשורים לתכנון מפורט שיהיה באחריות הקבלן. מפרט זה מתבסס על החוקים והתקנים הבאים: ./תקן ישראלי 042/על כל חלקיו. .0תקן ישראלי ת"י /7/2חלק – 3./נגישות סביבה הבנויה הכולל ת"י 042/חלק 72נגישות נכים וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים. .3חוק תכנון ובניה המתייחס למעליות. .4חוק החשמל ע"פ ת"י /22יועמדו בדרישות פרק 2למפרט כולל להתקנת חשמל. .6פקודת הבטיחות בעבודה – נוסח חדש (תש"מ )/722 .5חוק ההגבלים העסקיים. /7.20תיאור הפרויקט מפרט זה הנו עבור אספקה והתקנת 2מעליות הידראולית בודדות ל 7-נוסעים עומס 030ק"ג כל אחת העומדות בדרישות תקן נכים עם ארון פיקוד-מכונה . מעלית של טיפת חלב תשרת קומת קרקע וקומה א' ( סה"כ 2תחנות). מעלית של גני ילדים תשרת קומת קרקע ,קומה ב' וקומת גג (סה"כ 3תחנות לגובה הרמה של 5קומות). /7.23 .1 .2 .3 תנאי ההצעה הקבלן יציג לאישור המפקח בתוך 8ימים ממועד צו התחלת העבודה בדף המצורף את הפרטים לגבי הציוד שיסופק על ידו בהתאם למפורט בכתב הכמויות והחלופות האפשריות וכן טבלאות היצרנים של הציוד המוצע. הקבלן יגיש לאישור המפקח כנ"ל גם הצעה לאחזקת המעלית בתקופת האחריות ולאחריה .יש לצרף הסכם שירות. חברות המעליות והציוד המוצע צריכים לקבל את אישור המפקח. /7.24עבודות בניה הקבלן יבנה את פיר המעלית בהתאם לתכניות מאושרות של האדריכלות והקונסטרוקציה. כל פיר יבנה מיציקות בטון מלא בעובי 20ס"מ לפחות כולל בור בעומק 1.1מ' . בחלקו העליון של הפיר יורכב חלון רפפה לפינוי עשן ואוורור בשטח 0.1מ"ר נטו. יתקין את לוח הפיקוד בחזית הפיר צמוד למשקוף או כחלק מהמשקוף בתחנה עליונה .לוח פיקוד יהיה בעל דלת חיצונית עם מנעול ותהיה גישה נוחה ובטוחה ללוח הפיקוד. הקבלן יבצע עבודות חשמל כולל התקנת תאורה בפיר ע"פ דרישות התקן. הקבלן יספק ע"פ דרישות המפקח ודרישות תכניות חב' המעליות אשר אושרו ע"י המפקח את : התקנת חלון אוורור רפפה צמוד לתקרת פיר מעלית בשטח 0.1מ"ר לפחות בפיר עם מסגרת ברזל ./ ע"פ תכניות האדריכלות. .0 התקנה בתקרת הפיר 5ווי תליה לעומס 1000ק"ג כ"א לפי גודל הציוד .המיקום לווי תליה ע"פ תכניות מאושרות של חברת המעליות. .3 ביצוע נישות בקירות צד בחלק העליון של הפיר עבור בסיס המנוע וציוד הנדרש ע"פ תכניות מדויקות של חברת המעליות – במידה ונדרש ע"י חב' המעליות . .4 ציפוי וגימור ליד משקופים ע"פ הנחיות מדויקות של חב' המעליות או המפקח. .6 הרכבה והתקנת השיש בריצוף תא המעלית יבוצע ע"י הקבלן וע"פ תוכנית של האדריכלות בתאום עם חב' המעליות .סוג השיש ועוביו יסכמו עם חב' המעליות. 103 .5 הספקת חשמל עם קו הזנה נפרד לתחנה העליונה צמוד לחזית הפיר עבור לוח הפיקוד של המעלית. הספקת חשמל כוללת אספקה והתקנת מפסק פאקט סמוך מאוד ללוח הפיקוד בתחנה עליונה . .7 התקנת פיגום תיקני ויציב לכל גובה הפיר על פי תוכנית מאושרת של חברת המעליות. .2 התקנת לחצני תאורה וגוף תאורה (רצוי תאורה דו תכליתית משולבת בתאורה הרגילה) ביציאה מהמעלית בכל תחנה במרחק עד 1מ' מיציאה ע"פ תכניות מאושרות של חב’ המעליות ובאישור המפקח. .7 הספקת קו טלפון (נק') בסמוך לחזית הפיר במקום המתוכנן ללוח הפיקוד בקומה העליונה . ./2 התקנת צנרת וחווט בין חזית פיר (קומה העליונה) לחדר המנהל או חדר בקרה אחר במבנה עבור מערכת אינטרקום וכל מערכת לביטחון ובקרה הנוספות באם יידרשו על ידי הפיקוח . .// התקנת מטפה אבקה בסמוך ללוח הפיקוד במבואה הציבורית בקומה בה מתוכנת התקנת לוח הפיקוד. ./0 הספקת חשמל זמנית לצורכי עבודה להפעלת כלים מכניים. ./3 על קבלן לבצע את בניית הפיר באופן אנכי. ./4 כל עבודות הבנייה ,יבוצעו על פי תכניות של חברת המעליות אשר מאושרת ע"י המפקח. /7.26מידות על הקבלן לבדוק את המידות הדרושות לביצוע עבודתו בהתאם למציאות בשטח ,ויהיה אחראי להתאמת מידות המעלית לבניין כולל גובה הרמה מדויק. תוצאות המדידות יעברו למפקח לבדיקה לפני הגשת תכניות הסופית. /7.25תכניות תוך ארבעה שבועות מיום מתן צו התחלת העבודה1לאחר חתימת ההזמנה הקבלן יגיש תיק תכניות לביצוע העבודה בשלושה העתקים המסתמכים על המפרט הטכני .התכניות יכללו: תכנית הרכבה כללית של המעלית הכוללת פרטי גמר של התא כולל ציפוי פנים וריצוף ,דלתות ומשקופים. תכנית בניה ,תכנית חשמל ,תכניות אביזרי איתות ופנל לחצנים. כל התכניות כפופות לאישור המזמין. בגמר הרכבת המעלית יגיש הקבלן סט תכניות מעודכנות " "AS MADEהכולל את כל המתואר לעיל, תכניות פיקוד ,הוראות טיפול ואחזקה. /7.27דו"ח מהלך העבודה הקבלן יגיש לוח זמנים לביצוע העבודה ,ויציין את המועדים החזויים לביצוע העבודות .לוח הזמנים האמור יוגש לאישור המזמין לאחר אישור של התכניות הראשוניות. א .מדידת הפירים והכנת תכניות מעודכנות. ב .הגעת ציוד שלב א' לבניין והתקנתו. ג .הגעת ציוד עיקרי מהספקים ,לצורך אישורו בשלב מוקדם. ד .הגעת ציוד שלב ב' לבניין והרכבתו. ה .הפעלת המעלית. הקבלן יעדכן בכל תקופת העבודה את המועדים בהתאם לקצב הבנייה. עם גמר ביצוע כל אחד מהשלבים יועבר דיווח על גמר ביצוע. /7.22טיב הרכבה ומסירה לאחר הרכבת המעלית יזמין הקבלן את הבדיקות הבאות על חשבונו: ו .ביקורת חברת חשמל. ז .בדיקת בודק מוסמך מטעם משרד הכלכלה או מכון התקנים אגף מעליות. ח .אישור מח' בקרת איכות של הספק. 105 מסירת המעלית תתבצע תוך חודש מבדיקת הבודק המוסמך בנוכחות המזמין ,ונציג הקבלן ,שיבדקו התאמת המעלית למפרט הטכני ולתכניות ( )AS MADEשהוגשו .הקבלן יגיש כל עזרה הדרושה לביצוע הבדיקה .תיקון הליקויים יבוצעו תוך זמן סביר ,ולאחר ביצוע התיקונים תיערך קבלה סופית. /7.27הדרכה הקבלן ידריך את המזמין והמשתמשים באופן השימוש וינחה אותם בפעילות בשעת חירום ,חילוץ ועזרה ראשונה. /7./2אחריות ושרות בתקופת הבדק על חשבון הקבלן תקופת האחריות והשרות תתחיל מיום השימוש היום יומי ולא מתאריך הבדיקה. המזמין ימסור לקבלן תאריך התחלת השימוש. תקופת האחריות והשרות למעלית תהיה 25חודשים. הקבלן יהיה אחראי למעלית כולל כל חלקיה ,לטיב החומרים ,הציוד ,העבודה לפעולה תקינה של המעלית במשך תקופת האחריות והשרות. בנוסף לעבודות השרות מתחייבת חברת המעליות לבצע בשעות העבודה הרגילות כל תיקון או טיפול שידרש ללא תשלום נוסף. לאחר תקופת האחריות והשרות אם יידרש להחליף חלקים או חומרים לביצוע העבודה ישולם עבור החלקים או החומרים את המחיר המקובל בשוק. יש להחתים נציג מטעם המזמינה על כל ביצוע טיפול ,תיקון או החלפת חלקים כדי שיאושר ביצוע העבודה. הקבלן ינהל ספר שרות או ספר קריאות ממוחשב במשרדי חברת המעליות ובו ירשמו התקלות השרות וזמני העבודה שבוצעו במעלית ,נציג החברה יחתום על ביצוע העבודה. החודשיים הראשונים יוגדרו כתקופת הרצה ולאחריה מתחייב קבלן המעליות שמס' התקלות המשביתות לא יעלה על 0תקלות לשנה .התקלות הנובעות מהסיבות הבאות לא יחשבו כתקלות: א .שימוש לא נכון של המשתמשים. ב .תקלות כתוצאה מלכלוך או מפגעים בבניין. ג .תקלות כתוצאה מהספקת חשמל לא סדירה. על פי הרישום בספר יפסוק המפקח אילו תקלות רלבנטיות להשבתת המעלית ונובעות משרות לקוי ,ציוד פגום או הרכבה והפעלה שגויים. /7.//מעליות הידראוליות אשכול גנים +טיפת חלב אשכול גנים טיפת חלב מעלית 7נוסעים עומס 030ק"ג העומדת בתקן נכים כל מעליתעומס 0.02מ1שנ'מהירות נסיעה דיוק עצירה 1מ"מ 2:1יחס תליה הידראולי תקיפה צידיתסוג ההינע שסתומים אלקטרונים מבוקריםסוג השסתומים זרם החשמל 3 ,370Vפזות 10 ,הרץ 00התנעות לשעהמס' התנעות מאסף +פיקוד כבאים +עומס מלא ויתרסוג הפיקוד הפיר מידות 3700 x 1600מ"מ פיר משותף כולל קיר 100מ"מ בין המעליות 1600 x 1600מ"מ 1700 x 1600מ"מ 4222מ"מ 3222מ"מגובה קומה העליונה 1100מ"מ 1100מ"מעומק בור כ 11.30 -מ' כ 3.80 -מ'גובה הרמה 3תחנות לגובה הרמה של 5קומות 2תחנותמס' תחנות 3דלתות בכיוון אחד 2דלתות בכיוון אחדמס' דלתות גודל הדלת 600x2000מ"מ (פתח אור) בהתאם לתיאור טכני ,קטלוג היצרן ואישור המפקחמבנה התא 101 גודל התא דלתות נעלי תא ומשקל נגדי גודל פסי הובלה אביזרי פיקוד מיקום לחדר המכונות – ארון הפיקוד (עומק) (x1500רוחב) ( x1100גובה) 2300מ"מ אוטומטיות בתא ובתחנות בפתיחה טלסקופית נעלי גלגלים עם ציפוי גומי לפי חישוב ותכנון של היצרן בהתאם לתיאור טכני ,קטלוג היצרן ואישור המפקח כל ארון פיקוד צמוד או לא צמוד לפיר המעלית בקומת קרקע –יסוכם סופי עם המפקח /7./0צביעה כל חלקי המתכת של המעלית כולל שלד תא ,בוכנה ,פסים ,חיזוקי פסים ,סינרים ,וכו' ינוקו ,יטופלו ולאחר מכן יצבעו בצבע יסוד סינתטי וצבע סופי . /7./3שלטים הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים בהתאם למפורט בת"י . 2571 /7./4הנע המעלית המעלית תונע בהינע הידראולי .הבוכנה תתקוף את התא בתקיפה צדית בתילוי .2:1המערכת כוללת יח' הנעה ויח' הרמה. /7./6יח' הנעה היחידה כוללת מנוע חשמלי ומשאבה הידראולית טבולים בשמן ותיבת שסתומים אלקטרונית . מערכת השסתומים תכלול מערכת בקרה לקבלת איכות נסיעה ברמת נוחות מקסימאלית בתחילת הנסיעה ובגישה לקומה. מערכת השסתומים תכלול מנגנון בקרה לקבלת עצירות רכות – .SOFT STOPפתיחת השסתומים תאפשר זרימת שמן מהמכל לבוכנה ומהבוכנה למיכל. על היחידה ההידראולית יותקנו :מד לחץ שמן ,שסתום פריקת לחץ עם מגע חשמלי ,שסתום הורדה ידני, משאבת הרמה ידנית וברז כדורי. במיכל השמן יותקן תרמוסטט שיבטיח שטמפ' השמן לא תעלה מעל ,00°cמעל לטמפ' זו תופסק פעולת המעלית בתחנה הקרובה עד לקירור השמן. המנוע תלת פזי ,10Hz , 370Vמופעל בהתנעה ע"י מתנע רך. המנוע יוגן ע"י מפסק לעומס יתר והגנה תרמית בכל ליפופי המנוע אשר ינתק את פעולת המנוע במקרה של התחממות יתר .הניתוק יעשה בזמן חניית התא בתחנה .מיכל השמן יוזמן עם מדיד שמן חיצוני 1חלונית. /7./5יח' הרמה בוכנה בעלת שלב אחד או שני שלבים ,מתאימה לעבודה מאומצת ולמהירות הנדרשת .מקדם ביטחון לקריסה פי .3 בראש הבוכנה יורכב צינור שינקז נזילות ועודפי שמן למיכל ניקוז .הבוכנה תותקן לצד המעלית על בסיס. בראש הבוכנה גלגל הטיה .קוטר גלגל ההטיה יהיה פי 50מקוטר הכבל לפחות .הגלגל יצויד במסבים אטומים. /7./7צנרת שמן צנרת השמן תהיה גמישה ותתאים ללחצים ולספיקות הנדרשים לעבודה תקינה. /7./2שסתום שבירת צינור בחיבור הצנרת לבוכנה יורכב שסתום שימנע יציאת שמן מהבוכנה כאשר הלחץ ההידראולי יורד באופן פתאומי מתחת ללחץ הדרוש להפעלת המעלית. /7./7 כוונות 100 הכוונות מיוחדות למעליות מסוג Tמשוכים בקור או מעובדים ,יהיו מחוברים ומעוגנים לקירות הפיר באופן אנכי מדויק כך שיהוו המשך רציף .המרחק בין החיזוקים יהיה 2מ' לכל היותר. את הפסים יש להאריק בהתאם לחוק החשמל. מתחת לכוונות יונחו מאספי שמן. /7.02נעלי הובלה נעלי ההובלה יהיו נעלי גלגלים מצופים בגומי .הנעלים יתאימו לעבודה שקטה וחלקה. /7.0/משקופים ודלתות פיר המשקופים יהיו משקופים עיוורים או משקופים גלויים1עוטפים ע"פ סיכום עם המזמין. המשקופים עשויים מפח נירוסטה 2מ"מ לפחות ,יעוגנו היטב בעזרת בורגי פיליפס לפודסטים בין ספי הדלתות והמשקופים בקומה מתחת יותקנו כיסויים מפח צבוע. הדלתות נגררות בפתיחה טלסקופית במידות 600x2000מ"מ . הדלתות והמשקופים עשויות מפח נירוסטה ויעמדו בכל הדרישות תקן .2571 כל דלתות פיר יהיו עם חיזוקי אורך ומצופות בצדן הפנימי בשרף למניעת רעש ורעידות .כל דלת ניתנת לפתיחה מבחוץ ע"י מפתח חילוץ תקני. במידת הצורך תותקן מערכת נעילה מכנית בדלתות התא . לכל דלת משקולת או קפיץ אשר יותקנו באופן מוסתר שיבטיח סגירתה במידה והתא אינו חונה מולה. במסילת הדלתות התחתונה חריצים לפינוי לכלוך. הדלתות והמשקופים יהיו מנירוסטה דקורטיבית לפי בחירת המפקח. כל פרטי עיצוב דלתות הפיר יקבל את אישור המזמין לפני יצורו /7.00מסגרת ותא המעלית מסגרת תא : התא בנוי במסגרת יציבה של ברזל צורתי המתאימה לגודל ולעומס המעלית. התא יבודד מהמסגרת ע"י כריות גומי למניעת העברת רעידות. גג התא יתאים לנשיאת 2אנשים לפחות ויגודר במעקה מ 3-צדו. על מסגרת התא יורכבו : נעלי התא, משמנות הפסים, מע' השקילה עם מגעים לעומס מלא ועומס יתר, טבלת לחצני שרות, תאורת שירות ,לחצן להפעלת פעמון על הגג, מנגנון דלת אוטומטית, מע' תאורת חירום, מפוח יניקה לאוורור התא בעל שתי מהירויות ברמת רעש מרבית של 51 Db מנגנון הדלת יצויד במגביל כוח סגירה שימנע פגיעה בנכנס כאשר הדלת נסגרת. מנגנון הדלת יופעל חשמלית ובזמן הפסקת חשמל או קלקול במנגנון אפשר יהיה לפתוח את הדלת מהתא. המנגנון עם מנוע מבוקר תדר .VVVF ריצפת התא תותאם לריצוף באריחי שיש על פי דוגמה שתימסר ע"י המזמין( ,הריצוף יבוצע ע"י המזמין) ,ויהיה בעובי מתאים כדי להבטיח נשיאת העומס הדרוש. סביב קירות התא בצמוד לרצפה יורכב מגן רגל מנירוסטה "."Brushed בחלק התחתון לכל רוחב פתח התא יותקן סינר שגובהו 810מ"מ לפחות וישופע בחלקו התחתון לאורך אנכי של עוד 10מ"מ. 108 תא המעלית יהיה מאוורר ומצויד בפתחים בחלקו העליון והתחתון. מסגרת התא וחלקי מתכת יעברו טיפול נגד חלודה וצביעה, תקרה דקורטיבית תיבנה מחומרים כמו :נירוסטה דקורטיבית ,נירוסטה בליטוש מראה וכו'. לבחירה מתוך קטלוג החברה ע"י המפקח. על כנפי הדלתות יורכב טור תאים פוטואלקטריים מדגם מאושר ע"י המפקח. /7.03עיצוב תא דלתות הכניסה בעלות פתיחה טלסקופית במידות 600x2000מ"מ הדלתות מצופות או עשויות מנירוסטה מלוטשת או דקורטיבית ע"פ דרישת המזמין. הדלתות מחוזקות בחיזוקי אורך ומצופות בצדן האחורי בשרף למניעת רעש לפי בחירת המזמין, עיצוב תא יהיה על בסיס נירוסטה דקורטיבית ,מראות לפי בחירת ואישור המפקח. לאורך קיר צד או קיר אחורי יותקן מעקה נירוסטה עגול לפי סיכום עם המפקח. בתקרת התא תותקן תאורה אוטומטית בעלת 0-7נורות לפחות כאשר נורה אחת או שתיים משמשות כתאורת חרום ,בתקרת התא יורכב מפוח יניקה בעל שתי מהירויות ברמת רעש מרבית של . 51DB תקרה דקורטיבית על בסיס נירוסטה תיבחר מתוך קטלוג החברה ע"י המפקח. טבלת לחצני התא תהיה לכל גובה התא שקועה ללא ברגים בולטים במישור אחד עם הקיר. טבלת לחצני התא תהיה בהתאם לאישור פונקציונלי המזמין .הלחצנים השימושיים יותקנו בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 1617חלק – 3.1נגישות סביבה הבנויה הכולל ת"י 2571חלק 80נגישות נכים וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים ובתאום ואישור המפקח . הלחצנים מדגם אנטי וונדאליים עם כיתוב מובלט וכוללים כתב ברייל וחיווי קולי ומתוך קטלוג החברה. כל פרטי עיצוב התא :טבלאות הלחצנים ,ציפוי רצפה ,ציפוי וגימור הקירות ,עיצוב תקרת התא ,ידית אחיזה וכו' ,יקבל את אישור המפקח לפני יצורו. /7.04פגושים בתחתית הפיר בבור באזור התא יותקנו פגושי גומי או קפיץ .סוג הפגושים וגובהם יהיה בהתאם לתקן. /7.06אינסטלציה חשמלית האינסטלציה בפיר ,בתא ובחדר המכונות תותקן בצינורות או תעלות פלסטיות בהתאם לחוק החשמל ,כל ההסתעפויות יעשו בקופסאות הסתעפות עם מהדקים .הכבל הכפיף יתאים לעבודה מאומצת ומתוצרת מוכרת. בכל כבל כפיף יהיו 10%גידים רזרביים ולא פחות משלושה גידים .לאורך הפיר ינחו 3חוטים רזרביים לפחות. כל המכלולים האלקטרו-מכניים והאלקטרוניים המותקנים בפיר ובתא המעלית יהיו אטומים למים ויעמדו בדרישות IPX3לפחות. בבור בסמוך למפסק הבור יותקן שקע חשמל ,מפסק תאורת פיר ,לחצן פעמון אזעקה ,יחידת אינטרקום , ובפיר תותקן תאורה בהתאם לדרישות התקן. הקבלן יבצע את כל עבודות החשמל כולל התקנת תאורה בפיר ע"פ דרישות התקן. /7.05לוח הפיקוד לוח הפיקוד של המעלית ימצא בארון פח סגור עם דלתות צבוע בצבע אפוקסי ,תוך התחשבות באוורור מקסימלי בלוח. הלוח יורכב ויוצב על רפידות '' ''WICמתוצרת MASONאו שווה ערך שימנעו העברת זעזועים לבניין ולמכשירים המותקנים בו .לוח הפיקוד יהיה ממוחשב .המגענים והרליים יפעלו בזרם ישר ומתח הפיקוד לא יעלה על .125Vבלוח יותקן מגן לזרם פחת למתח 220Vשל תאורת התא וכן ממסר להיפוך וחוסר פזות 107 אשר יפסיקו את פעולת המעלית .במידת הצורך יותקנו מערכת כבלים מתאימה אשר תשפר את מקדם כופל ההספק ל 0.62 -מערכת זו תפעל עם פעולת המעלית . /7.07פיקוד מעלית פיקוד המעלית מאסף +פיקוד כבאים +פיקוד עומס מלא ויתר מאסף – רישום קריאות בזיכרון .המעלית תענה לקריאות חוץ בהתאם לכיוון הנסיעה .עצירת המעלית מבטלת את קריאת החוץ שבכיוון הנסיעה. פילוס אוטומטי – בפיקוד המעלית תותקן מערכת שתוודא פילוס התא עם ריצוף המבואה ,על מנת למנוע שקיעה .הפילוס יתחיל ממרחק שלא גדול מ -12ס"מ מתחת למפלס הקומה. חזרה אוטומטית – אם המעלית לא הייתה בשימוש במשך 11דקות לאחר הנסיעה האחרונה ישלח התא אוטומטית לתחנה התחתונה. עומס מלא ויתר – תא מלא בעומס המכסימלי המותר לא יענה לקריאות חוץ נוספות .קריאות שלא נענו, יענו לאחר יציאת נוסעים מהתא .עם כניסת מספר נוסעים העולה על המותר לא תפעל המעלית. הדלתות לא תיסגרנה ,זמזם ונורית יציינו מצב עומס יתר. פיקוד כבאים – בקומת הכניסה יותקן מתג מפתח אשרי ישלוט על נסיעת המעלית ,בנסיעה מעלה המעלית תעצור בתחנה הקרובה תשנה כיוון ללא פתיחת דלתות ותרד לקומת הכניסה .תפתח דלתות ותמתין להפעלה מבפנים בעזרת מפתח כבאים בלבד. חיווי קולי בתא – בתא המעלית יותקן חיווי קולי אלקטרוני אשר יציין מס' הקומה בחלוף התא בקומות, הנוסח יקבע ע"י המזמין . ביטול מעלית – במשקוף בכל תחנה יותקן מפתח ביטול מעלית אשר בהפעלתו ינתק את המעלית והמעלית תחנה בקומה התחתונה. /7.02אביזרי פיקוד בתחנות בכל תחנה לחצן קריאה משולב בנורית סימון ולצידו מפתח ביטול מעלית ,כל לחצני ההפעלה ומראה קומות יעמדו בדרישות עמידות .IP X3 בתא טבלת הלחצנים כוללת :לחצן ונורות סימון לכל קומה שבשרות המעלית ,לחצן פתח דלת ,לחצן סגור דלת, מתג מפוח מואר בהפעלה ,מפסק תאורה מואר בהפעלה ,לחצן אזעקה והפעלת אינטרקום מואר בהפסקת חשמל ,מערכת אינטרקום ,לחצן הורדה בחרום מואר בהפסקת חשמל ,חצי כיוון ומראה קומות דיגיטלי " ,2מיקרופון לאינטרקום ,מערכת לאינטרקום דו-כיווני וחייגן אוטומטי ,חווי קולי אלקטרוני על מיקום המעלית. בפתח התא יורכב טור תאים פוטואלקטריים. כל הלחצנים מדגם "מיקרו מהלך" ,אנטי ונדאלים ובעלי מנורות רישום קריאה יהיו בולטים מהקיר ,פניהם ישרים בעלי קוטר של לא פחות מ 20-מ"מ עם ספרה בולטת ,מוארת כולל כתב ברייל וחיווי קולי בלחיצה על לחצן קריאה ומותאם לדרישות תקן נגישות נכים ת"י 2571חלק 80על גבי לחצני הקומות בטבלאות הלחצנים בתא ובתחנות .כל המתגים והלחצנים מוארים בפעולה. חיזוק הפנלים ואביזרי הפיקוד יהיה באמצעות ברגים שקועים ואו נסתרים. באם יידרש ע"י המזמין החלפת הלחצנים במפתחות או באמצעי קריאה אחר בתא או בחוץ -זה יבוצע ללא חיוב נוסף ובלבד שההוראה תינתן בזמן לפני שהוזמנו פלטות הלחצנים. /7.07מתקני בטיחות התקן תפיסה – התקן התפיסה יופעל ע"י התקן קריעת כבלים כאשר ההפעלה ע"י קריעה או רפיון של הכבל .תהיה אפשרות לבצע הפעלה מחוץ לפיר כדי להוכיח כי קריעה או רפיון הכבלים גרמה להפעלת ההתקן. על התא יותקן מתג מאולץ אשר ינתק את הפיקוד בזמן הפעלת התקן. תאורת חירום ופעמון אזעקה במעלית – בתא תמצא תאורת חירום הפועלת על סוללות ומטען .זמן הפעולה עפ"י התקן .פעמון האזעקה יופעל אף הוא על ידי הסוללה .הסוללה והמטען יותקנו בלוח הפיקוד. 106 תאורה ופעמון אזעקה בפיר – בבור הפיר סמוך למפסק בור יותקנו מפסק לתאורת הבור והפיר וכן יותקנו לידו שקע חשמל ולחצן הפעלת פעמון אזעקה חיצוני. גובלים – מעל התחנות הקיצוניות יותקנו מפסקים מאולצים אשר יפסיקו קו ראשי של הפיקוד. הורדה בחרום – בתיבת השסתומים ימצא שסתום הורדה שניתן יהי לפקד עליו בהפסקת חשמל על ידי לחצן בתא המעלית ,סוללה ומטען .לאחר לחיצה על לחצן הורדה בחרום ,תרד המעלית לקומת הכניסה. פתיחה אוטומטית של הדלתות בהפסקת חשמל – מערכת פתיחת הדלתות אוטומטי המאפשרת פתיחה אוטומטית של הדלתות כאשר המעלית במפלס הקומה התחתונה. /7.32אינטרקום וטלפון בין התא ,ארון פיקוד1המכונות וחדר המנהל או כל עמדה שתבחר ע"י המזמין תותקן מע' אינטרקום הכוללת מצברי ניקל קדמיום ,מטען וחייגן אוטומטי שיותקנו ויסופקו על ידי הקבלן .הסוללות והמטען יותקנו בלוח פיקוד. בכל תא תבוצע התקנת חייגן אוטומטי . חיווט של המערכות יועברו לארון פיקוד1המכונות וחיבור בתא יבוצע ע"י הקבלן /7.3/רשימת ציוד ופרוט החלקים (מעלית ל 2-נוסעים עומס 532ק"ג ) הקבלן יציג לאישור המפקח בתוך 8ימים ממועד צו התחלת העבודה את רשימת הציוד והחלקים העיקריים המוצעים על ידו. מס' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 תאור החלק יחידה הידראולית מנוע (הספק ומס סיבובים) שסתומים אלקטרוניים מע' בקרת שסתומים אלקטרונים בוכנה תוצרת וארץ יצור מנגנון בקרה לעצירותSOFT STOP1 התקן תפיסה מתנע רך לוח פיקוד שלד תא פסי תא תא משקל תא משוער * מפעיל דלת אוטומטית דלתות תא ופיר אוטומטיות משקופים מפוח מע' פתיחת דלת אוטומטית בחילוץ כבל כפיף אביזרי פיקוד ולחצנים פגושים טור תאים פוטואלקטריים 180 דגם * -יש לציין משקל תא משוער לצורך בדיקת התאמה ציוד הידראולי פרק – 00רכיבים מתועשים בבניין 00.2/כללי א .דוגמאות וקטעים ניסיוניים בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק , 22הקבלן יספק דוגמה ,מכל מוצר ויכין קטע ניסיוני מכל עבודה אשר תסופק או במסגרת חוזה זה .שטח כל דוגמה יהיה 1מ"ר לפחות לרבות אביזרי קצה. בניגוד לאמור במפרט הכללי כל ההוצאות כרוכות במילוי הוראת סעיף זה עד לאישור הדוגמה יחולו על הקבלן ולא ימדדו בנפרד. ב .תכן כל ההוצאות הכרוכות בהכנת התכן המפורט ע"י הקבלן בכפוף לאמור בסעיף 2201של המפרט הכללי יחולו על הקבלן ולא ימדדו בנפרד. ג .סוג לוחות הגבס לוחות הגבס יהיו מסוג מצופה קרטון .תוצרת אורבונד בעובי 12.8מ"מ. ד .בידוד בידוד יהיה מצמר זכוכית בצפיפות 25ק"ג למ"ק כמפורט בכתב הכמויות ,קבוע בידוד צמר זכוכית במחיצות יבוצע ע"י תופסני סרט אופקיים כל 00ס"מ לרבות סרט עליון וסרט תחתון. 00.20 א. ב. ד. ה. ו. ז. ח. תקרות תותב תקרות תותב תתוכננה ע"י מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן אשר יעביר מראש תוכניות ופרטים מאושרים על ידו לאישור המפקח וכן יפקח אישית על ביצוען ויהיה אחראי על יציבותן .המהנדס מטעם הקבלן יעביר בסוף העבודה אישור למזמין כי התקרות תוכננו על ידו ,בצוען לווה על ידו והן יציבות מבחינה סטטית וראויות לשימוש. בניגוד לאמור במפרט הכללי לא תותר תלית המבנה הנושא בחוט מגולוון או סרט פלדה .תליית המבנה הנושא את התקרה תבוצע רק במתקני תליה חרושתים סטנדרטיים תוצרת אורבונד מתאימים למשקל התקרה מסוג טוויסטר או נוניוס. אמבטיות ותעלות לגופי תאורה יתלו בשיטה זהה לתקרה ובמנותק מקונסטרוקצית התקרה. פרופיל ו L-ו Z-בהיקף תקרות תותב ועיגונו יחשבו ככלולים במחיר התקרה . הגנת פינות גבס תעשה במגיני פינה קשיחים מתכתיים של אורבונד ומחירם יחשב ככלול במחירי היחידה. צביעת תקרות גבס בניגוד לאמור במפרט הכללי תימדד בנפרד. תקרות כמוצג בכתב הכמויות תימדדנה לפי שטח נטו מבוצע ותכלולנה הכל כמפורט במפרט הכללי והמיוחד ,בניכוי כל הפתחים ,לרבות תכנון ,כל אלמנטי התמיכה העיגון והחיזוק של התקרה ובכלל זה אלמנטים מיוחדים כגון גשרי עקיפה ותליה ,קורות תמיכה וכו' ,כל ההכנות ואביזרים לקיבוע ולתליה של אלמנטי תאורה ,מיזוג אוויר ,רמקולים וכו' ,פתיחת פתחים בהתאמה לגופי תאורה, לגרילים של מיזוג אוויר ,לספרינקלרים ,לרמקולים ולכל פתח אחר שיידרש ,לרבות עיבוד גמר שולי הפתח ,למעט עבודות אשר יוחד להם סעיף בנפרד בכתב הכמויות. 00.23מחיצות תאי שירותים מחיצות תאי השירותים יהיו מסוג ( HPLטרספה) בעובי 1.3ס"מ החל מגובה 20ס"מ מעל הרצפה ועד לגובה 2.00מטר .כל הפרזול ,הרגליות והקשירות יהיו אורגינלים של היצרן מנירוסטה מצופה בניילון בטבילה .הפרזול יכלול מנעול פתוח סגור כולל אפשרות פתיחת חירום חיצונית .כנף הדלתות תתוכנן בריחוק מדופן באזור הצירים למניעת ריסוק אצבעות כולל פס גומי רציף במפגש למניעת הצצה. על הדלתות מצידם הפנימי יותקן וו תליה כפול. 181 פרק 34גילוי וכיבוי אש 34.2/כללי מערכת גילוי – האש תהיה מטיפוס אנלוגי ממוען (.)ANALOG ADDRESSABLE המערכת תבקר גלאים מטיפוס יוניזציה ,פוטו-אלקטריים וחום מסוג אנלוגי עם תושבת אחידה שתאפשר התקנת כל אחד מסוגי הגלאים המוזכרים בתושבת אחידה .נורית ההתראה האינטגרלית של הגלאים תימצא בראש הגלאי ותאפשר זווית ראיה של .3000 המערכת תבקר מעגלי מבוא 1מוצא כתובתיים מסוג חד-ערוצי ורב-ערוצי אשר יכללו ממשק לגלאים קונב נציונליים ,מפסקים ,אמצעי התראה והפעלה ולוחות סינופטיים .המעגלים יוזנו באמצעות קו בקרת הגלאים ( )SLCובמרחב כתובות זהה. המערכת המוצעת תישא תו-תקן ישראלי ותתאים או תישא אישורים בינלאומיים אחרים כדוגמת UL או . EN-54 המערכת תאפשר דיווחים והתרעות באמצעות צופרים כתובתיים ,מערכת כריזת חירום אינטגרלית, הודעות SMSודואר אלקטרוני. 34.20לוח הפיקוד והבקרה המערכת תהיה מצוידת בצג אלפא-נומרי המכיל 5שורות של 50תווים עברית או אנגלית סה"כ 100תווים למסכי המערכת ובמנורות LEDלתצוגת אירועים ראשיים כגון אזעקה תקלה והשתקה .מערכת הבקרה תאפשר שליטה עד 107כתובות של התקני מבוא ומוצא .מערכת הבקרה תאפשר חיבור כרטיסי קו מדגמים שונים למימוש 1-5לולאות בקרה ( .)SLCכל לולאה תאפשר בקרה עד 128התקנים מסוג כתובתי ובכללם גלאים והתקני מבוא מוצא .קווי הגילוי יאפשרו חיווט באופני עבודה NFPA 72 SLC Style 4 CLASS B או (CLASS A) NFPA 72 SLC Style 7וחווט בטופולוגיה חופשית. הרחבת קיבול המערכת מעבר ל 107 -כתובות תעשה ע"י שימוש ברכזות נוספות ,המחוברות ברשת המאופיינת בתקשורת מהירה .הרכזות מחוברות ברשת "שוויונית" ( )PEER-TO-PEERכך שניתן לתכנת בנפרד כל רכזת כך שתציג ותגיב לאירועים ברכזות אחרות המוגדרות כשותף .ניתן לחבר ברשת עד 32מערכות .לוח הבקרה יכלול שעון זמן המאפשר הפעלה מותנית בזמן של החייגן האוטומטי ושינוי רגישות הגלאים בהתאם לשעות העבודה במשך היממה ובהתאם לימי השבוע (שישי1שבת). שעון הזמן משמש בנוסף לרישום והדפסת אירועים במערכת כגון שעת אזעקה ,תקלה ,ביצוע פעולות ,כגון: השב ,השתקת צופרים ,ביצוע תכנות ועוד .המערכת תאפשר חיבור למחשב שבו מותקנת תוכנת בקרה לשליטה כללית .התוכנה כוללת תצוגה גרפית צבעונית של מבנה המערכת תוך ציון גרפי של נקודות האזעקה ובליווי טקסטים המתארים את אופי המקום ופעולות חירום שיש לנקוט בהן בשעת אזעקה ,תכנות המערכת ,שליטה מרחוק וניהול אירועים .ניתן להפיק במערכת דו"חות אירועי מערכת כגון אזעקה ,תקלה וכו' .הדוחות כוללים את נתוני האירוע ,זמן האירוע ,סוג ההתקנים ,הכינויים ופרטים נוספים .אירועים אלה ניתנים להצגה במסך המערכת או לחילופין ניתנים להדפסה. 34.23לולאות הבקרה ()SLC LOOP א .לולאות הבקרה במערכת יבוקרו ע"י כרטיס קו חד או דו-ערוצי ,הכולל יחידת עיבוד עצמאית .סוג ומספר כרטיסי הקו ,יקבע על פי מספר ההתקנים (מסוג כתובתי) והתצורה של המערכת .כרטיסי הקו מבצעים את פעולות הבקרה והתקשורת הדו-כיוונית אל ההתקנים. מעגל הקו האנלוגי SLCמוגן אלקטרונית בפני קצר .המעגל ינתק את הלולאה במצב קצר ויחזור לפעולה רגילה עם סילוק הקצר באופן אוטומטי .מעגל הקו יכלול נוריות LEDלבקרה המאפשרות לאנשי תחזוקה להבחין בין מצבי העבודה השונים. ב .כרטיס הקו יתקשר עם הגלאים והמודולים המותקנים על הקו ויספק להם מתח על זוג חוטים יחיד. ג .כרטיס הקו יתשאל את כל הגלאים הקשורים אליו בצורה שוטפת ויאפשר הודעות כלליות מ 3 -שניות ,כולל ביצוע אימות אזעקה ( .(Broadcastהכרטיס יאפשר תגובה לאזעקה בזמן הקטן (.)Fire Alarm Verification 182 34.24 א. ב. ג. ד. ה. 34.26 א. ב. ג. ד. ה. מערכת עיבוד מרכזית ()C.P.U. מערכת העיבוד המרכזית תפקח על כל כרטיסי חוג בקרה ,ספק הכוח ,מטען המצברים וכל הציוד המקושר לרכזת ובכלל זה צגים ,ממשקים וכו' .תקלה ניתוק או הוצאה של אחד המרכיבים הנ"ל תאובחן ותדווח מיידית. מערכת העיבוד המרכזית תאפשר ביצוע הפעלות מותנות בין התקנים ברמת הלולאה, בין לולאות ,בין כרטיסי לולאה ובין מערכות בקרה המחוברות ביניהן ברשת. מערכת העיבוד המרכזית תכלול שעון זמן אמיתי ניתן להציגו ולהדפיסו וכן זיכרון לא מחיק ממנו ניתן יהיה לדלתות דיווחים עפ"י שיוכם לתאריך . מערכת העיבוד תכלול זיכרון ( ) HISTORYלאירועי אזעקה ותקלה בנפרד .כל זיכרון אירועים יכיל לפחות 210אירועים אחרונים במערכת .נתונים אלה יהיו ניתנים לתצוגה באמצעות מקשי המערכת ותצוגת ה LCD -או להדפסה באמצעות מדפסת. המערכת תכלול תפריט תצוגה גרפי1אנלוגי ( )MONITORלהצגת הפרמטרים האנלוגיים של ההתקנים ,לרבות נתוני קריאה עכשוויים ,ספי יחוס ,ספי אזעקה ופרטי ההתקן. ארון לוח הבקרה יהיה מותקן בארון מתכת בנוי מפח בגימור תעשייתי וניתן להתקנה על הקיר או בתוך השולחן בקרה ,בהתאם למיקום שיקבע ע"י המפקח הארון יכלול פתחים מודולריים לכבלים נכנסים. בדלת הארון יהיה פתח המאפשר ראיית כל האתרעות החזותיות .שימוש במקשים יוגבל באמצעות קודי גישה ברמות שונות. לארון יהיה סידור נעילה כולל מנעול מפתח. גודל הארון יהיה תואם את דרישות הקיבולת של מערכת המותקנת תוך אפשרות להגדלה עתידית של לפחות .10% 34.25קווי קלט – פלט כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו ,ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של בקרה עצמית מתמדת למקרה של נתק ,קצר ,או תקלה אחרת. קיום תקלה כזו יתבטא בצורת קולית – חזותית ברורה על הלוח שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת השונים :גלאים ,קוים ,טעינה וכו'. 34.27רמות גישה למערכת יהיו 3רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות .הגישה אל הלוח לצורך ניתוקו או נטרול חלקים ממנו יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי מסמך בעזרת קוד כניסה מתאים וגם אז הניתוק יצביע בהתראה קולית חזותית על הניתוק הקיים. 34.22אזורים לוגיים המערכת תאפשר הגדרה של 566אזורים לוגיים ,אשר יאפשרו הפעולות בהתניות שיתוכננו מראש באמצעות התוכנה ,לרבות הפעלות מותנות בין רכיבים המחוברים פיזית לרכזות שונות. 34.27 א. ב. לוח הבקרה יכלול תצוגת LCDאלפא נומרית בעברית עם 100תווים לתצוגת ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים. מרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תכנה BUILT–INשבעזרתם ניתן יהיה להגדיר בשטח ,או לבצע שינויים בעת הצורך של האזוריים ופונקציות 183 ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. 34./2 א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. ההפעלה השונות הנדרשות מהמערכת ללא צורך בביצוע שינוי חומרה או תכנה כלשהם. מרכזית הגילוי תכלול מערכת VERIFICATION ALARMלמניעת התראות שווא. מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית לבדיקת תקינותה של המערכת ומרכיביה השונים ניתן יהיה להעביר כל כרטיס קו בנפרד למצב TESTבלי שיפריע הדבר לקליטת אזעקות מכרטיסים אחרים .במקרה של אזעקת אמת באזור שבו מבוצע ה ,TEST -המערכת תאבחן מצב זה ותעבור אוטומטית למצב עבודה רגיל. ניתן יהיה לחבר למרכזיה 10לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת דו –גידי ( (RS-485אשר יספק את כל האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי .כל לוח משנה יכלול תצוגת LCDאלפא נומרית עברית 1 אנגלית עם 100תווים . מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו: הפעלת מערכות כיבוי ,הפעלת חייגן אוטומטי ,הפעלת צופרים ,הפעלת מדפי אש, הפעלת מגנטים לסגירת דלתות וכו'. המערכת תאפשר הכללה של ספקי כוח מסוג כתובתי אופציונליים אשר יאפשרו את הגדלת הספקי המערכת ובכללם מערכות מצברים לעת חרום .ספקים אלו יאפשרו אספקת אנרגיה גבוהה להתקנים מרוחקים ,תוך מניעת הפסדים ע"ג קווים ארוכים או שימוש בקווי הזנה עבים ויקרים. הספקים יכללו בקרה על הזנת מתח הרשת ,טעינת הסוללות ומצבן ומוצא 24Vלהתקני ההפעלה בשטח .נתוני הבקרה ישודרו ויוצגו אל הרכזת ויחידת העיבוד המרכזית באמצעות לולאות הגילוי האנלוגיות הסטנדרטיות. מרכזיית הגילוי תכלול ספק כוח ומטען מצברי המבוקר ע"י יחידת העיבוד המרכזית של הרכזת .הבקרה תכלול את בדיקת יכולת הסוללות לאספקת הזרמים הנדרשים לכלל המערכת .המרכזייה תכלול סידור להעברה אוטומטית ממתח הרשת למצברים ולהפך ,ללא הפרעה בפעולת המערכת. מרכזיית גילוי האש תכלול יציאת ,RS-232אשר יאפשרו את חיבור המערכת למחשב מסוג ,IBM-PCמדפסת אירועים וצג גרפי. מרכזיית גילוי האש תכלול יציאת TCP/IPאשר תאפשר דיווחים ושליטה באמצעות רשתות אינטראנט 1אינטרנט. לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים: פעולת המערכת במצב תקין. הצגת אירועי אזעקה. הצגת אירועי תקלה תוך פירוט סוג ו1או סיבת התקלה (אבחון אוטומטי ע"י מעבדי המערכת). ביצוע הפעלות מותנות ומורכבות בין התקני המערכת המחוברים אליה ישירות או המחוברים לרכזת אחרת המשתייכת לרשת הרכזות האמורה. קביעת רגישות יום ,רגישות לילה וסף קדם-אזעקה ניפרד לכל גלאי. תכנות שעות יום1לילה לכל יום בשבוע בנפרד עם אפשרות מעבר ידני יזום בין המצבים. קביעת השהיות להתקנים אשר מותרים להשהיה עפ"י התקן ובערכים המתחייבים מכך. אבחנה בין קדם-אזעקה לבין התראת ניקוי לגלאים. עדכון סף אזעקה אוטומטי בהתאם לתנאי סביבה משתנים (.)Drift Compensation ביצוע אימות אזעקה (.)Alarm Verification 185 יא. יב. יג. יד. טו. טז. יז. יח. יט. כ. תגובה מהירה לאזעקה 3 -שניות כולל אימות אזעקה. תכנות המערכת ניתן לביצוע באופן מלא באמצעות לוח המקשים וצג המערכת או לחילופן ,באמצעות תוכנה מבוססת חלונות ומחשב אשר יזין את הנתונים בערוץ ה- .RS-232 המערכת תאפשר נטרול 1הפעלה ברמת ההתקן הבודד או ברמת האזור. כתובת התקן כתובתי מבוססת תוכנה ( )Soft Programmingואינה עושה שימוש בהתקנים מכניים כגון מפסקים או מנופים מכניים. חיווט המערכת ניתן לביצוע בכל טופולוגיה ובכללה – CLASS-B ,CLASS-Aו- .Free Topology כל התקני המערכת לרבות הגלאים השונים ,כרטיסי המבוא1מוצא ,ספק כוח כתובתי ומבודדי הלולאות יהיו מבוקרי מיקרו-מחשב. המערכת תכלול אפשרות לתכנות אוטומטי ( Automatic Filed Programming )Featureהמאפשרת את הפעלת המערכת לאחר התקנתה תוך דקות בודדות. המערכת תאפשר חיבור של עד 32רכזות ברשת שוויונית ( )Peer-to-Peerתוך תצוגה ושליטה על כלל המערכת מכל אחת מהרכזות ולוחות המשנה המחוברים אליהם. בדיקת הגלאים האנלוגיים תבוצע אוטומטית וברציפות על ידי מערכת הבקרה ובנוסף ניתן יהיה להפעיל בדיקה יזומה באמצעות הרכזת ,או על ידי מפסק מגנטי עבור " ."walk test המערכת תישא את תו התקן הישראלי. המערכת תהיה מתוצרת כחול לבן כדוגמת דגם ADR-3000מתוצרת חברת טלפייר או שווה ערך. 34.//גלאי עשן אנלוגי ירוק גלאי העשן יהיה מטיפוס פוטואלקטרי אנלוגי כתובתי ירוק המיועד לפעול עם סידרת הרכזות .ADR-3000 הגלאי יהיה "ירוק" וידידותי לסביבה ולא יכיל התקן רדיואקטיבי הקיים בגלאי היוניזציה. הגלאי יכלול מבוך ומערכת של משדר-מקלט אינפרא אדומים המגלים החזרות אור מחלקיקי העשן אשר נכנסים אל תוך המבוך (נפיצה). הגלאי יבוקר ע"י מיקרו-מחשב פנימי אשר יבצע עיבוד אות ראשוני ומשדרו אל הרכזת לצורך ביצוע אזעקות עפ"י ערכי הרגישות אשר נקבעו ברכזת. גלאי העשן יבצע תיקוני סטיה ) (DRIFT COMPANSATIONבאופן אוטומטי עם היווצרות משקעי אבק במבוך הגלאי עד לנקודה בה הגלאי אינו יכול לבצע תיקונים .בנקודה זו תתקבל התרעת תקלת ניקוי לגלאי. 34./0נתונים חשמליים מתח-עבודה 22Vdcמאופנן. זרם עבודה 260מיקרו-אמפר ממותג. זרם עבודה באזעקה 10mAלערך -ממותג .ללא נורית סימון. תחום טמפרטורה לעבודה מ -100C -עד 600C רגישות 0.8 - 1.6% / feet -ניתנת לכיוון מלוח הבקרה. זרם מיתוג מכסימלי לעומס חיצוני - 50mAמותאם למנורת סימון מדגם TFL-1Aמתוצרת טלפייר. 34./3מידות מכניות קוטר 125 -מ"מ כולל בסיס. גובה 15 -מ"מ כולל בסיס ונורית סימון של הגלאי. הגלאי ישא את תו התקן הישראלי. הגלאי יהיה מדגם TFO-480Aמתוצרת חברת טלפייר או שווה ערך. 181 34./4צופר התרעה כתובתי למערכות אנלוגיות יחידת הצופר הכתובתי למערכות אנלוגיות ,תשלב בתוכה צופר התרעת אש ,נורית סימון בעלת עוצמת אור גבוהה ומעגל מוצא כתובתי אנלוגי. התקנת היחידה תהיה פשוטה וקלה. הצופר יוזן באמצעות 5גידים – זוג להזנת הקו האנלוגי SLCוזוג למקור מתח 25V DCלצורכי הפעלת הצופר ,מתח זה יוזן מהרכזת או מספק כח כתובתי מקומי כדוגמת TPS-34Aמתוצרת חברת טלפייר ויגובה בסוללות. במצב עבודה רגיל ,מהבהבת נורית הסימון כאינדיקציה לתקשורת ופעולה תקינה. הצופר יהיה מדגם TIP-224Aמתוצרת חברת טלפייר או שווה ערך. יחידת מבוא ממוענת 34./6 יחידת כתובת תאפשר חיבור מקורות אחרים מערכת גילוי האש כגון :גלאי גז ,גלאי כבל ,F.S. ,מגע יבש או קבוצת גלאים מטיפוס COLLECTIVEל LOOP-וכך יתאפשר להגדיר כתובת זיהוי ADDRESSוחיבורם למעגל הגילוי הממוען. כדוגמת ADR-812A/ADR-805A/810Aמתוצרת חברת טלפייר. 34./5יחידת הפעלה ממוענת. יחידת כתובת הכוללת מוצא מבוקר ,ממסר מגע יבש לצורך הפעלות כגון :הפעלת כיבוי -אש והפסקות חירום להזנות חשמל. כדוגמת ADR-820A/823Aמתוצרת חברת טלפייר. 34./7ספק כח כתובתי אנלוגי מאפשר הפצת 25 Vמגובה סוללות ,כולל בעת נפילת מתח רשת ,מתח סוללות והגנת נתיכים. 34./2נוריות סימון גלאים א .מנורות הסימון יהיו מיועדות להתחבר במקביל לנורות הקיימות בתושבת הגלאי .הנורית תתחבר במקביל לנורית לחיבור הנורית החיצונית. מנורות הסימון תותקנה בקופסה וזאת תהיה מיועדת להתקנה על1או תחת הטיח ,או מותאמת לשילוב בתקרה אקוסטית .הקופסה תהיה פתוחה עם פתח ומעבר אטימה עבור כניסת הכבל. ב .נוריות סימון עבור גלאים בתוך לוחות החשמל יותקנו על תקרת הלוח ובחזיתו. כדוגמת TFL-1Aמתוצרת חברת טלפייר. 34./7לחצנים לאזעקת אש א .לחצני גילוי אש יותקנו בגובה של 1.0מ' מהרצפה. ב .לחצני הגילוי והכיבוי יבוקרו בצורה רצופה על ידי מרכזית הגילוי למקרה של נתק או קצר. ג .הפעלת אזורי גילוי 1כיבוי באמצעות לחצן תדאג להפעלת אינדיקציה ויזואלית בלוח הגילוי1כיבוי שתציין את אזור ההפעלה והגילוי. ד .הלחצן יהיה מסוג "ממוען". ה .לחצן האזעקה יהיה מדגם הבולט לעין בצבע אדום .ללחצן יותקן מכסה שקוף אשר יש צורך לשברו או להסירו כדי לבצע את הלחיצה וכדי למנוע את הפעלתו בשוגג ,ויסומן בהתאם לייעודו בשפה העברית. ו .תהיה אפשרות זיהוי הלחצן לאחר הפעולה. ז .החזרת הלחצן למצב רגיל תוכל להיעשות רק ע"י האדם שהוסמך לכך. כדוגמת TPB700 Aמתוצרת חברת טלפייר. 180 34.02מערכת כיבוי אוטומטית בהצפה בגז מסוג HFC-224ea-)FM-200/FE-227( - א .כללי: מטרת המערכות – כיבוי באמצעות הצפה בגז למילוי חלל החדר המוגן או בארונות החשמל בריכוז המתאים ובכמות הנדרשת על פי מפרטי ה.NFPA 12A - מערכות הכיבוי תתבססנה על מיכלים מסוג D.O.Tמתוצרת חברת FIKEמארה"ב או שווה ערך נושאים את התקנים UL/FMועל גז כיבוי ירוק מסוג HFC-224EA )FM-200/FE-227( -מתוצרת החברות DUPONT ו GREAT LAKES -מארה"ב נושא את התקנים .UL/FM על המערכת להיות מותאמת לפעול עפ"י התקן הישראלי באמצעות מערכת גילוי העשן. המערכות תותקנה בצורה מושלמת ,מחוברות ומוכנות לשימוש .המערכות תכלולנה את כל החלקים, החומרים והעבודות הדרושות עפ"י תכנית מדויקת שתעשה באמצעות תוכנת מחשב ייעודית .התכנית חייבת להיות מאושרת ע"י ULאו . FMכמו כן יידרש הקבלן להציג תעודה מייצרן המערכות על היותו ספק מורשה ועל היותו מורשה על ידו לתכנן מערכות מסוג זה. ב .ארגון והפעלת המערכת המערכות תשולבנה במערכת גילוי העשן והן תפעלנה במשולב. המערכות תכלולנה את החלקים והאביזרים המפורטים להלן שיהיו כולם כנדרש ב NFPA 12A -ומאושרים בהתאם. ./מיכל גז המיועד לגז מסוג ( HFC-224ea )FM-200/FE-227על פי המפורט בתכנית המחשב נושא את התקנים UL/FMכדוגמת חברת ”."FIKE .0שסתום פריקה מהירה. .3מפעיל חשמלי (נפץ או סולונואיד). .4חבק לעיגון המכל. .6צנרת פלדה מטיפוס סקדיואל 50מגולוון או נחושת ,בקוטר מתאים שיפורט בתוכנת המחשב. .5נחיר פיזור שיאפשר פריקת הגז תוך פרק זמן של לא פחות מ 0 -שניות ,שלא יעלה על 10 שניות .נושא את התקנים .UL/FM .7צופר התרעה באזור (החדר) המוגן. .2התקנת כל הציוד המפורט לעיל ,מוכן לפעולה לקבלת פיקוד חשמלי מהאזור המוגן באמצעות מערכת גילוי העשן ו1או פיקוד ידני. .7שלט מואר להתראה על פריקת גז באזור המוגן. ג .הפעלת המערכת תיעשה: ./באופן אוטומטי באמצעות מערכת גילוי עשן. .0באופן ידני ע"י שבירה זכוכית בלחצן צהוב שיפעיל את המערכת באמצעות לוח הבקרה של מערכת גילוי העשן. .3המערכת תורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול הן ע"י מערכת גילוי העשן והן באופן עצמאי. .4יותקן סידור שיאפשר ביטול הפעלת הכיבוי מלוח הבקרה של מערכת גילוי העשן. .6ההפעלה באזור המוגן תתבצע רק לאחר ששני גלאי העשן או יותר (מוצלבים בתכנון המערכת בלוח הבקרה) המותקנים באזור המוגן יכנסו לפעולה ויפעילו בכך את ההוראה להפעלה בלוח הפיקוד של מערכת גילוי העשן. .5הקו לאזור המוגן יהיה מבוקר וכל האותות ממנו יעברו תמיד ללוח הבקרה שיהיה במקום מאויש 25שעות ביממה או שיהיה לו סידור להעברת אותות למקום המאויש 25שעות ביממה (מוקד). .7איכות הציוד והאביזרים תהיה כנדרש לפי – .NFPA 12A .2המיכל יהיה כנדרש ע"י U.S D.O.Tכדוגמת תוצרת חברת "."FIKE .7מיקום המכל יהיה כמפורט בתכנית המחשב. 188 ./2לחץ המילוי יהיה לא פחות מ 21 -אטמ' בטמפ' של 30מעלות צלזיוס. .//כל האביזרים (מכלים ,צנרת ונחירי פיזור) יהיו בעלי נתונים הידראוליים שיאפשרו שפיכת הגז תוך פרק זמן שלא פחות מ 0 -שניות ,שלא יעלה על 10שניות. ./0הגז צריך להישאר באזור המוגן לפחות 10שניות. 34.0/ א. ב. ג. מערכת ספרינקלרים תחום המפרט העבודה מתייחסת להתקנת מערכת ספרינקלרים במרתפים ,חדר אשפה ,חדר עגלות ,חדר משאבות , בקומות בחלק הציבורי בפרויקט בניין גן ילדים וטיפת חלב ברח' דיזנגוף 217ת"א. אין באמור במפרט זה בכדי לגרועה באי אלו מהתחייבויותיו של הקבלן על פי התנאים הכללים ו1או המיוחדים .התחייבויותיו של הקבלן על פי מפרט זה יבואו בנוסף ולא במקום התחייבויותיו של הקבלן על פי התנאים הכלליים ו1או התנאים המיוחדים. חוקים ותקנות העבודה תבוצע בהתאם להל"ת (הוראות למתקני תברואה) NFPA13 ,ות"י 1201על כל חלקיו (במהדורותיהן העדכניות) ,לתקן ישראלי מס 1160מעדורה האחרונה ,לתקנים הרלבנטים האחרים ולהנחיות כבוי אש והבטיחות. כללי ./מבצע מערכת הספרינקלרים (הוא ואנשיו ) יהיו בעלי הסמכה של מכון התקנים לביצוע מערכות דומות לאלה של בנין זה .0הקבלן מתחייב למסור תוך 15יום מקבלת ההזמנה למפקח ,נתונים על גודל ,טיב, תצרוכת חשמל ,גודל היסודות ותכונות אחרות ,תכניות ,פרטים טכניים וחומר דומה עבור הציוד שהינו מספק לפי דרישת המפקח. .3הקבלן אחראי להשגת כל האישורים הקשורים בנושאי הבטיחות והגנה נגד אש (כבוי-אש) .עליו להסב את תשומת לב המפקח על כל פריט שאינו עומד בדרישות הנ"ל. .4הקבלן חייב לבדוק התאמת חומרי הציוד המסופקים לתנאי הקורוזיה של הסביבה ,לרבות טיב מים וכו' .במקרה של ספק עליו להעיר את תשומת לב המפקח לנושא ,לפני הביצוע .לא העיר -חלה עליו חובת האחריות בנדון. .6הקבלן יאפשר לנציג המזמין לבקר ולבדוק את החומרים ורמת הביצוע העבודה השונים ויתקן או יחליף חלקים אשר נמצאו לא מתאימים לרמה מקצועית מקובלת .לפי דרישת המפקח ,ההשגחה והפיקוח מטעם המזמין בכל הקשור ביצור ,הספקת והרכבת המתקן על כל חלקיו ,תהיה בידי המפקח ,והחלטתו תחייב את הצדדים. .5על הקבלן למנות את נציגו במקום אשר ישמש כאחראי לבצוע העבודה ויתאם בין הגורמים הקשורים לבצוע המתקן ,נציג הקבלן יצור את הקשר עם המפקח מיד לאחר קבלת ההזמנה. ד .ביקורת העבודה : הקבלן ייתן הודעה מוקדמת בכתב למזמין לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כסויה ,את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנידונה. כל האחריות חלה על הקבלן מהתחלת העבודה ועד מסירתה למזמין ,תשלום עבור עבודה חלקית אינה משחררת את הקבלן מהאחריות הסופית על כל המתקן. א .נגישות להפעלת ואחזקת מתקנים הקבלן ימקם את כל המערכת באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירות .כמו כן ימקם הקבלן את הצנרת כך שתינתן גישה נוחה להפעלת שסתומים ,ברזים וכו'. ב .בדיקה ויסות הרצה הדגמה והדרכה 187 הרצה הקבלן יפעיל את המערכת בסיום כל עבודות ההתקנה ובתאום עם המפקח והמפקח .הרצה משביעת רצון תיחשב לפעולה תקינה של כל המערכות במשך 15ימי עבודה 10 ,שעות פעולה ביום. ה .קבלת המערכות ./קבלת המערכות תבוצע לאחר השלמת הפעולות הבאות: השלמת עבודות ההתקנה. סיום כל עבודות ההתקנה. סיום כל עבודות הבדיקה והוויסות הנדרשות ,ודווח על ביצועו בכתב. קבלת מערך בדיקות מאושר ע"י מעבדה מאושרת. קבלת אישור הרשויות הגשת תכניות AS-MADE .0תחילת מועד אחריות מיום קבלת הרשמי של המתקן ובהתאם להחלטת המפקח ,הקבלן לא יהיה רשאי להפסיק את פעולת המתקן או חלקים ממנו גם אם המתקן לא התקבל מסיבה כל שהיא. ו .שרות ואחריות הקבלן יהיה אחראי במשך 30חודשים (לפחות!) מיום קבלת העבודה ע"י המפקח ,לכל העבודה והחומרים שסופקו על ידו ,ויהיה עליו להחליף או לתקן אל כל הדרוש תיקון ,מבלי כל תשלום נוסף במשך תקופה זו .תוך זמן הקצר ביותר כך שלא תיפגע התוצרת או הסחורה המוגמרת .בדיקת הציוד כמוזכר לעיל לא תשחרר את הקבלן מאחריות זו. במסגרת תקופת האחריות מחובת הקבלן לבצע בדיקה תקנית של מערכת ספרינקלרים ,לרבות המשאבות ,מערכת החשמל והפעלה לפחות פעם בחודש. הדבר יבוצע ע"י טכנאי מוסמך על ידי מכון התקנים ולפי ת.י 1621 .ללא תשלום נפרד. ז .תנאים אחרים ושונות ./הקבלן חייב במשך עבודתו לערוך בדיקות שונות על חשבונו ,כגון בדיקות ספיקות מים וכו', בדיקות רעש באם יידרש ע"י המפקח. .0הקבלן יתקין ללא תוספת מחיר ,שילוט עמיד ומאיר עיניים על כל מגוף ,או מכשיר אחר .כמו-כן יסמן חיצים ,צבעים וכדומה לגבי צנרת (כולל סימון על התקרה האקוסטית למיקום מגוף או מכשיר). .3הקבלן יבצע צביעת כל הצינורות והמתקנים האחרים בגוונים ,כפוף לתקן L-70להוראות שיינתנו ע"י המפקח ללא תוספת מחיר .הנ"ל כולל סימון כוון הזרימה בחיצים על-פי המפרט המתאים. ח .ניסיון המבצע המבצע חייב להיות קבלן מנוסה ומאושר ע"י מכון התקנים לעבודות ספרינקלרים ,עם ניסיון מוכח של 1 שנים לעבודות דומות. ט .הנחיות מיוחדות לביצוע ./תוכניות המכרז אינן לבצוע אלא אינדיקציה כתשתית להכנת תכנית עבודה. .0הקבלן ידאג להכין תוכניות עבודה לאישור לביצוע וכמו כן חישובים הידראוליים ואישורי מת"י ו1או מעבדה מאושרת לפני תחילת העבודות יעביר הקבלן את התכניות המאושרות לאישור המפקח. .3רמת הסיכון מחסנים לפי הנחיות הבטיחות ORI – ORII י .היקף העבודה העבודה תכלול: ./כל צנרת המים הראשית והמשנית ואביזריה כולל ברזי סגירה. 186 .0 .3 .4 .6 .5 .7 מתזי צד ועיליים ,דקורטיביים ,מתזים אחרים לפי הצורך. צנרת הסנקה וברזי הסנקה (ללא תשלום נפרד). לוח אזעקות תחנות הפעלה למערכת הספרינקלרים כולל פעמון מים או אזעקה חשמלית ותחנות קומתיות ואזוריות. אישור כיבוי אש ,אישור מכון התקנים ו1או מעבדה מוסמכת ומאושרת לתכנון וגם לביצוע המערכת ,אישור משטרה ו1או כל רשות סטטורית אחרת ,לרבות ביצוע תכניות עבודה וחישובים הידראוליים. כל האביזרים הנוספים הדרושים ,כגון שסתומים עם מפסיקי גבול ,מפסיקי זרימה ( FLOW ) SWITCHשסתומי הפעלה ,מדי לחץ ,שסתומי סגירה וניקוז אזוריים וכל יתר האביזרים האחרים הדרושים. יא .הנחיות מיוחדות א .יש לשמור על ניקיון הצנרת ולמנוע חדירת פסולת ,טיח וחול לתוך הקווים על ידי סתימת כל הקצוות החופשיים מיד עם הרכבת הצנרת. ב .על הקבלן להתח שב בזמן התכנון וההתקנה בכל המתקנים בבנין ולמנוע כל הפרעה של מערכת מתזים למערכות אחרות במבנה .לא יותקנו צינורות המפריעים לדלתות ,לגופי התאורה ,וכיו"ב ,כל הצנרת תותקן במקום הניתן לגישה לצורך התיקונים. ג .יש להתחשב בהפרעות מכל סוג שהן (אנכיים ואופקיים) ולהתקין צנרת ומתזים בצורה תקינה .על כל אי התאמה בין התקן למפורט בתכניות יש להודיע למפקח .כל הירידות לתקרות אקוסטיות יהיו מחוזקות לתקרה הקונסטרוקטיבית כאשר המרחק בין הירידה לבין נקודת התלייה לתקרה לא יעלה על 30ס"מ .כל הירידות יעשו מהצד העליון של קו ההזנה. ד .תינתן תשומת לב מיוחדת לשטיפת הצנרת .הצנרת תנוקה מגופים זרים ,נסורת ,שבבים וכו' טרם התקנתה .הקבלן יקפיד על ניקיון המערכת בזמן ההתקנה .השטיפה תעשה לפני הפעלת המערכת. ה .הקבלן ישתמש בציוד חיתוך וקידוח במצב טוב המבצעים עבודה מדויקת .לאחר החיתוך יש להוריד את הגרדים ,במיוחד יש לעשות זאת לאחר קידוח חורים להתקנת מתזים ,לפני שמעלים את הצינור להרכבה יש לוודא שהצינור נקי בפנים ובחוץ מחלקי החיתוך ומשן חיתוך .הקבלן חייב להציג את כל הציוד לחיתוך ועיבוד צינורות לאישור המפקח. ו .הקבלן גם יציג דוגמאות קטעי צינורות מעורגלים בכל הקטרים כדי לוודא שפעולה זו מבוצעת בצורה חלקה ללא עיוותים ,סדקים ופיצוצים .יש לוודא שהעירגול אינו מפוצץ את הגילבון .אם קצוות הצינור אינם חלקים יש להסיר את הקצה הפגום לפני העירגול הנדרש עבור המחבר המהיר. ז .המרחק בין המתלים לא יעלה על 3.00מטר בין מתלה למתלה בצנרת משנית או 5.10מטר בין ענפים. ח .הקבלן יגיש לאישור המפקח את דגמי המתלים בהם הוא ישתמש בהתקנת המערכת .המתלים חייבים להיות בעלי תקן. ט .כל האביזרים והמתלים במערכת חייבים להיות בעלי אישור UL\FM י .יש לבצע ספרינקלרים מעל תעלות חשמל בכל האורך תעלות מרחק בין ספרינקלרים לא יעלה על 3.80 מטר. יא.גבהי הרכבה בתאום עם מנהל הפרויקט באתר ובהתאם לתכניות המעודכנות לתנאי השטח ולפי תאום מערכות. יב .צנרת במבנה: צנרת תהיה צבועה בגוון לבחירת המפקח כולל הפיטינגים ללא תוספת מחיר. הצנרת בקטרים מעל " 1 112תבוצע מצינור מגולבן סקדיול 10ללא תפר בחיבורי ויקטאוליק (QUICK- .)UP עד קוטר " 1יש לבצע מצינורות סקדיול 50ללא תפר בהברגות. 170 יג .תוצרת הצינורות כל צינורות הפלדה יהיו מתוצרת מפעלי צינורות עכו (צינורות המזרח התיכון) תקניים או שווה ערך מאושר. יד .אביזרי צנרת : ./כל האביזרים יהיו מאושרי UL\FMוגם אם לא צוין במפורש. .0חל איסור להרכיב ברזים חוצצים שלא בהתאם לתוכנית ו1או אזורים נדרשים .כל הברזים יהיו מאושרים UL\FMויורכבו להם מפסיקים חשמליים .מפסיקים אלו יהוו אינדיקציה בעת סגירת המגוף ויעבירו התראה קולית דרך לוח הבקרה. יורכבו ויווסתו לפי הוראות היצרן. .3שסתומי הבקרה למיניהם .4שסתומי הביטחון יהיו בעלי כושר העברה המונעת לחץ יתר במערכות בהם הם מורכבים. השסתומים יכוונו ללחץ הפתיחה המתאים בעזרת משאבת ניסיון ,עוד לפני הרכבתם .כל השסתומים יכוונו ע"י היצרן במפעלו ומצוידים עם חותם עופרת המונע שינוי הכוון ,ומאושרים . UL\FM .6חל איסור להשתמש באביזר מעבר מסוג "בושינג" יש להרכיב המערכת במופה מעבר בלבד. .5מפסיקי הזרימה יורכבו בהתאם לתקן הקובע (מרחקים מקשתות ואביזרים). .7לא יורשה שימוש בצינור קטן מ 1" -טרם ההרכבה יועבר אישור למפקח על מהלך צנרת ירידות שיבוצע בצורה המאושרת על ידי תקן .NFPA .2לא יורשה חיבור אביזר מופה שאינו מאושר UL\FM .7הקבלן יגיש לאישור את כל סוגי השסתומים וכל יתר האביזרים. טו.מתקני המטרה אוטומטיים (ספרינקלרים) מתקני המטרה אוטומטיים יבוצעו לפי דרישות 13 NFPAוהשלמות לפי תקן ישראלי 1160מעדורה האחרונה ,הקבלן אחראי לקבלת אישור על סוג הספרינקלרים ,וכמו כן יהיה אחראי להתאמתם לדרישות בשטח. טז .הקבלן יגיש למפקח לאישור את כל סוגי הספרינקלרים שהוא עומד להרכיב ולא יבצע ללא אישור זה. יז .ביקורת רשות הכבאות המוסמכת ומכון התקנים (באחריות הקבלן בלבד) כל הציוד לכבוי אש טעון אישור רשות הכבאות המוסמכת בכתב .הקבלן חייב לארגן את הביקורת של רשות הכבאות המוסמכת ולתקן על חשבונו הוא את הטעון תיקון .עליו להגיש לכבוי אש למכון התקנים ו1או מעבדה מוסמכת תכנית מפורטת כולל חישובים הידראוליים שיבוצעו ע"י מהנדס מוסמך מטעמו ולקבל את האישור המתאים ,הקבלן חייב לבצע על חשבונו הוא את כל הבדיקות הדרושות במכון התקנים ו1או מול המעבדה המאושרת. כל מערכת כבוי האש בעזרת ספרינקלרים דורשת אישור מכון התקנים ו1או מעבדה מוסמכת .הזמנת הבדיקה ,התשלום עבורה ,כל התיקונים הדרושים והשגת האישור חלה על הקבלן והוא חייב לבצעם ללא תשלום נפרד כלול במחיר היחידה. יח.בדיקת צנרת המים ./בודקים את התקנת מערכות צנרת המים לפי כל דרישות התקן. .0נמצאו המערכות מתאימות לכל דרישות התקן ,תיערך בדיקת אטימות הצנרת בלחץ מים .לחץ הבדיקה לא יפחת מ 1 112 -כפול לחץ העבודה ,שבו יימצאו המערכות כשהן בשימוש ,ובכל מקרה לא יפחת לחץ הבדיקה מ 11 -בר (ק"ג לסמ"ר). הצנרת עומדת בבדיקת האטימות כאמור ,אם לא הופיעו בה סימני דליפה ,לאחר הפעלת לחץ הבדיקה 120דקות לפחות. .3בודקים את כל הצנרת בבניין בדיקה סופית לאחר החיבור הזמני לרשת העירונית. יט .בדיקות לעבודות כיבוי אש וספרינקלרים כ .יש לבצע לכל המערכות את הבדיקות הבאות ,לקבל ולהגיש את האישורים הבאים: 171 ./ .0 .3 .4 .6 .5 בדיקות מעבדה מוכרת (מכון התקנים ,או אחר). בדיקות לחץ לצנרת מים מאושרות על-ידי המפקח. אישור יצרן הצינורות לביצוע צנרת מים . אישור בודק מוסמך לכל מערכות החשמל. אישור פיקוח השדה של יצרני כל סוגי הצנרת. אישור תכנון וביצוע על-ידי מכון התקנים ,לרבות חישובים הידראולים. כא .אופני מדידה ומחירים ./מחירי היחידה המוצגים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים את כל הנדרש לקבלת מערכת ספרינקלרים מושלמת כולל ספרינקלרים ,צנרת ,הסנקות תליות ,אביזרים ,מפסיק זרימה, מגופים ,תחנות הפעלה ראשיות וקומתיות וכל המערכת עד ההתחברות לצנרת מים לחדר המכונות וכל מה שדרוש בין אם פורט ובין אם לאו .כולל כל מערכות הבקרה והחשמל כולל התחברות ללוח גילוי אש ואינסטלציה חשמלית. .0המחיר יכלול תכנון מפורט ,הגשה למכון התקנים ,בדיקה וקבלת אישור מכון התקנים הן לתכנון והן לביצוע ,התכנון יכלול את כל תאום מיקום וסידור וסוג הספרינקלרים עם המפקח ויתר הגורמים וכל זאת ללא תוספת מחיר. .3בכל מקרה מחירי היחידה אמורים לכסות את כל מחיר מערכת הספרינקלרים קומפלט כולל כל אישורי מכון התקנים1מעבדה מוסמכת ,כולל הפעלה ,ויסות ,שרות ואחריות ל 30 -חודש כולל הכנת ספר מתקן ותכניות AS-MADEוכל הדרוש לפעולה תקינה של מערכת הספרינקלרים בפרויקט. פרק 36מערכת כריזת חירום 36.2/היקף העבודה העבודה במסגרת חוזה כוללת אספקה ,התקנה ,חווט והפעלה של מערכת כרזת חירום. ביקורת המערכת ו1או אישורה ע"י מכבי האש -קצין הדלקות המקומי ומשטרת ישראל -קצין בטיחות ארצי ומכון התקנים ,התקנת המערכות על כל פרטיי בתיאום עם התקדמות הבניין ,עם והמפקח באתר .שרות ואחריות שהמערכת וכל פריט בה יופעלו וימלאו את תפקידם בצורה מושלמת .הקבלן מתחייב למסור עם המערכת למזמין הוראות הפעלה מושלמות ,דפים קטלוגיים ,להדריך את צוות אחזקת הבניין בהפעלת המערכת .כל הדרישות הנ"ל הם תנאי לקבלת המתקן ע"י המזמין .הקבלן מתחייב למסור למפקח תוך 14יום מחתימת החוזה ,סט תוכניות מושלם והוראות בכתב לביצוע כל התשתיות ,החיזוקים וכל הגדלים של הציודים השונים .אין להתחיל בבצוע העבודה ללא תוכניות מאושרות של המערכת. 36.20תיאור המערכת המערכת תשרת את כל אזורי הבניין לכרזת חירום הודעות ומוזיקת רקע. הבניין יחולק לאזורים כדלקמן ע"פ הקומות: בחדר מנהל הבית ודלפק בכניסה תותקן מיקרופון כריזה עבור כמות האזורים הדרושים. 36.23יצרן המערכת תהיה מתוצרת יצרן בעל מוניטין בשטח הנ"ל. החברה המספקת והמתקינה את המערכת תהיה בעלת כח אדם מקצועי ומעבדות המסוגלות לספק שירות ואחריות ברמה גבוהה. כל הציוד יהיה מסוג חדיש עם מיתוג אלקטרוני ועם מכלולים של מעגלים אלקטרוניים משולבים. 36.24אספקות מתחים המערכת תוזן ממתח 25וולט DCע"י ספק מטען מהרשת או ע"י מצברים. 172 לשם כך תסופק ותותקן יחידת החלפת הזנות אוטומטית אשר תבצע את ההחלפה תוך פחות מ 0.1 -שנייה ע"י מיתוג אלקטרוני .משך זמן הגיבוי ע"י מצברים לא יפחת מ 7-שעות לפחות (לפחות ½ שעה כריזה בהספק מלא) .לא תאושר מערכת המופעלת באמצעות ממיר או יחידת UPSכלשהי ,אלה הזנה ישירה ב.25V - 36.26דרישות למערכת מערכת הכריזה והפינוי תענה לדרישות התקנים הבינלאומיים: EN-60849האירופאי, BS-5839הבריטי. המערכת תאפשר ניטור ברמה של 100%של כל חלקיה ,רישום תקלות בלתי מחיק ,קבלת פלט ממוחשב לפי הפירוט הבא: הרמקולים וקווי הרמקולים ע"י מדידת עכבת ללא צורך בקווים חוזרים. המיקרופונים כולל הקפסולה. ההודעות המוקלטות והאזעקות. מגברי ההספק ומגבר הגיבוי כולל העברה אוטומטית. אספקת המתחים כולל גיבוי מצברים. 36.25מטרות המערכת ודרישות תפעוליות מטרת המערכת הקולית היא שידור כרזת חירום ,מערכת 1שעון צלצולים ,הודעות שוטפות ומוסיקת רקע. ההודעות והמוסיקה ישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה ,באמצעות מערכת רמקולי HI-FI מקצועית. המערכת מיועדת לפעולה רצופה של 24שעות ביממה . שידור ההודעות יעשה באמצעות מיקרופונים לתפעול השוטף ,מיקרופונים לכריזת חירום עפ"י דרישות הרשויות ,ובאמצעות מערכת קבצים להודעות מוקלטות. לפני שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל 3-2צלילים ,וישודר אוטומטית עם הלחיצה על מתג ההפעלה. המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות וכריזת חרום על פני מוסיקת הרקע. המערכת תוזן ממתח הרשת 220 VACוכן ממתח ישר 24 VDCכגיבוי .ההעברה ממתח הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית ,ללא צורך בפעולה ידנית כל שהיא. המערכת תכלול מצברי חירום ללא טפול , Maintenance Freeאשר יאפשרו הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע במשך 30דקות שידור רצופות ללא רשת החשמל ,וכן מטען ,אשר יטעין את המצברים ברשת החשמל ,בטעינת טפטוף וטעינה מהירה ,לפי הצורך. המערכת תשדר מוסיקת רקע מנגן תקליטורים קרוסלה ל 1-תקליטורים המיועד לעבודה רצופה של 24שעות ביממה. המגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת Constant Voltageבמתח של 100Vאו .70.7V הציוד יותקן במסד סטנדרטי ברוחב ".19 36.27מרכיבי המערכת מסד מרכזי .1 במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי " ,19יותקן כאמור כל הציוד המרכזי. 1.1מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של 2מ"מ לפחות. 1.1גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע ,כאשר בין יחידות ההגברה יותקנו שלבי אוורור בגובה ( " )1 315ועוד תוספות מקום פנוי של 21%כרזרבה. 173 1.1דפנות המסד תהינה עשויות אלומיניום או פח ,ותהיה אפשרות להסירן בשעת הצורך .כל חלקי המתכת במסד יעברו טפול נגד קורוזיה ונגד חלודה. 1.1כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת ,ובצבע סופי על בסיס אפוקסי בהתזה נוזלית או באבקה. 1.1בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד. 1.1בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו .סוג הגלגלים יקבע בהתאם לעומס ויכלול רזרבה של 20%לפחות. 1.1בתחתית המסד יכלול פנל AC/DCעם מפסיקי הפעלה ראשיים ,נוריות לציון אספקת המתחים ,נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כוח לאספקת זרם ישר למערכות המיתוג והבקרה. 1.1המסד יכלול מערכת מוניטור שתכלול רמקול " ,1שנאי קו ,וסת עוצמה ,בורר מגברים ,ומד עוצמה בגודל " 3או לדים. מגברי הספק .2 1.1מגברי ההספק יהיו דיגיטאליים ,פועלים ב ,CLASS-T-לקבלת איכות מרבית ובנצילות של 62%לפחות. 1.1הספקי יציאה ,100W RMS ,210W RMS :בכל רוחב תחום ההיענות ,עכבת מוצא ,5Ωאו מוצא במתח קבוע .100V ,80V ,10V 1.1מתחי האספקה .25VDC ,220VAC 1.1תחום היענות לתדר .30HZ -20KHZ 1.1אחוז עיוותים מתחת ל ,0.11%-בתדר ,1KHZבהספק מוצא מלא. 1.1יחס אות לרעש גדול מ.65DB- 1.1הגנות לעומס יתר ,קצר ,נתק ,עליה1ירידה במתחי האספקה ,התחממות יתר. 1.1קבלת מידע אוטומטי לגבי תקלות במתחי האספקה – רשת ומצברים – ונפילת תקשורת. 1.2כל הכניסות והיציאות יהיו באמצעות שקעים ותקעים ,לצורך חיבור וניתוק המערכת בזמן שירות. המגבר יהיה כדוגמת JDM 148DP רמקולים ,שנאי קו ,גרילים אקוסטיים ותיבות תהודה לשטחים הציבוריים .3 1.1בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקולים ושנאי הקו על גבי גרילים אקוסטיים מפלסטיק לבן שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה האקוסטית. 1.1הרמקול יהיה בקוטר " ,0.1" ,7מטיפוס Full rangeבעל משפך כפול ( (Double coneובאחוז עיוותים נמוך. 1.1לרמקול מגנט קראמי קבוע ,במשקל שלא יפחת -300גרם (.)13 Oz 1.1עכבת.7Ω : 1.1תחום הענות.65Hz-16KHz : 1.1קיבול הספק.12W R.M.S : 1.1זווית פיזור.110˚ : 1.1כל רמקול יצויד בשנאי קו לתאום הספקים עם מינימום סנפים של W10.20.50 מערכת רמקולים מקצועית לשידור מוסיקה באיכות גבוהה .4 1.1מערכת הרמקולים המקצועית תאפשר שידור באיכות " ,"HI-FIבמובנות דבור גבוהה במיוחד וזווית כיסוי רחבה במיוחד. 1.1מערכת הרמקולים תהיה מורכבת מרמקול קואקסיאלי בקוטר " ,7מותקן בתיבת תהודה מתכתית מותאמת וגריל קדמי עגול מתכתי בצבע לבן להתקנה בתקרה אקוסטית. 175 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 תחום הענות לתדר .75Hz-20kHz הספק הנקוב .25W R.M.S רגישות 88dBבמרחק 1מטר בהספק .1W זווית כיסוי ˚.130 משקל מגנט 300גרם רמקול פרוז'קטור .5 1.1במקומות מסוימים בהם ייווצרו בעיות אקוסטיות מיוחדות כגון חללים גבוהים ,יותקנו רמקולי פרוז'קטור הכוללים תיבת צילינדר עשויה אלומיניום צבועה לבן במידות מינימום: קוטר 165מ"מ אורך 170מ"מ ,כולל חומר אקוסטי .מוגנת לתנאי מזג אויר ,תו תקן .IP65 זיווד אנטי ואנדלי. 1.1בתיבה יורכב רמקול איכותי בנתונים הבאים: א .קוטר רמקול.0" : ב .הספק RMS 20W :לפחות. ג .תחום הענות.180Hz-16KHz : ד .עכבת .8Ω ה .לרמקול יחובר שנאי יציאה בעל חלוקה להספקים.20W,11W,10W,5W, : ו .רגישות 98dB :במרחק 1מטר בהספק .1W שופרי קול 30W .6 1.1שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רטיבות, 1.1לחות מליחות ותנאי אקלים אחרים. 1.1שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מרבית. 1.1הספק .30W RMS 1.1תחום הענות לתדר 225Hz-14Khzבנקודות ± 3dB 1.1רגישות מוצא 124dBבמרחק של 1מטר בהספק נקוב. 1.1אפשרות חיזוק עם סדור להטיה בציר האופקי והאנכי. 1.1זווית פיזור 110מעלות 1.2שנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים 30W ,15W ,7.5W,4W,2W 1.16שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול 1.11מבנה הליבה 97% :ברזל 3%סיליקון. 1.11רמקול בוקסה וסתי עוצמה -שנאי משתנה -להפעלה מקומית .7 1.1וסתי העצמה יהיו מטיפוס שנאי משתנהV.C.T: 1.1הספק השנאי המשתנה יהיה 30W/120Wבהתאמה לעומס הנצרך. 1.1הנחתה כללית 20dB 5 1.1דרגות להנחתה של 5dBלדרגה בתוספת מצב מופסק. 1.1הבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר רצוף ממצב מקסימום ל.Off- 1.1ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חירום הווסתים מערכת אספקת זרם חירום .8 1.1המצברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול או הוספת מים.Maintenance free , 171 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 למצברים יהיה קבול ,אשר יאפשר הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע ,במשך 30דקות שידור רצופות. המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל :לאחר פעולה ממושכת של המערכת ממתח המצברים ,יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים בטעינה מהירה בפרק זמן שלא יעלה על 0שעות. המערכת תכלול בקרה והתראה על נפילת מתח החירום מתחת לסף שיקבע. מערכת נגני דיסקים .9 2.1מערכת נגני דיסקים תהיה מורכבת מחמישה מנגנוני דיסקים למוסיקת רקע, 2.1חמשת נגני הדיסקים יהיו מורכבים ומזוודים ביחידה אחת 2.1מערכת נגני הדיסקים בנויה בצורה בה מופרדים החלקים האלקטרונים 2.1מהחלקים ,דבר המאפשר תפעול ,טיפול ואחזקה נוחה במיוחד. 2.1המערכת מורכבת מיחידה מרכזית הכוללת ספק כוח ,מגבר קו וכל החלקים 2.1האלקטרוניים ,המאפשרים השמעת הדיסקים. 2.1המערכת תותקן במסד המרכזי עם אפשרות גישה נוחה להחלפת הדיסקים. 2.1יחס אות לרעש גדול מ.102dB - 2.2אחוז עיוותים :קטן מ.0.005% - 2.16תחום התדרים 2Hz-20Khz :נקודות .±3dB .11עמדת הפעלת כריזה ראשית דיגיטאלית להתקנה על שולחן 16.1בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינאמי ,בעל עקומת קליטה קרדיו אידית על גבי צוואר גמיש Goose-neckבאופן שיאפשר דיבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל האפשר ( 10-5ס"מ). 16.1עכבת 200-600 :אוהם מאוזנת עם שנאי 16.1תחום הענות50Hz-12Khz : 16.1רגישות :מיקרו בר0.2Mv1 16.1מתח יציאה 0DB/600Ω :מאוזן ,לחיבור ל ,DATA-S bus-למרחק של עד 2ק"מ. 16.1בלוח ההפעלה יותקנו: א) לחצנים מוארים כמספר האזורים ,בתוספת לחצן לכריזה כללית לתכנות חופשי של כל לחצן ובתוספת לחצני הודעות מוקלטות וצפירות חירום. ב) לחצן רגעי להפעלת המיקרופון (.(Push to talk ג) נוריות לסימון "תפוס"" ,זמין". ד) העמדה תכלול כיווני עוצמה וגוון הצליל. .11עמדת הפעלת כריזה לחירום בקומות או בכניסות 11.1בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינאמי ,בעל עקומת קליטה קרדיואידית על גבי צוואר גמיש ,Goose-Neckאו ידני מטיפוס HANDHELDבתיבת מתכת אנטי ונדאלית באופן שיאפשר דיבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל האפשר ( 10-5ס"מ). 11.1עכבת 200-600 :אוהם מאוזנת עם שנאי 11.1תחום הענות50Hz-12Khz : 11.1רגישות :מיקרו בר0.2Mv1 11.1מתח יציאה-60Db V :לפחות .12בקרת מצברים מעצם היעוד של מערכת הכריזה לכרזת חירום ישולבו במערכת מטען ומצברים לגיבוי בחירום. למצברים תהיה מערכת בקרה שתתריע על ירידת מתח המצברים מתחת לסף מסוים. 170 ההתרעה תכלול מגע עזר יבש וחיווי נורית שיופיע בפנל התראה במסד או ע"ג עמדות הכריזה. .13קובץ הודעות דיגיטליות במערכת הכריזה תשולב מערכת הודעות דיגיטאליות בקבצי ,MP3שאינן ניתנות למחיקה עם נפילת מתח למערכת. המערכת תאפשר הקלטה איכותית של עד 11קטעים שישמשו להשמעת סירנות והודעות כ"א בגודל של 1MB ,אשר תועתקנה מהמחשב בקבצי .MP3 ניתן יהיה להפעיל את מערכת ההודעות ממערכות חיצוניות כמו גילוי אש ובקרת מבנה ,או מלחצן יעודי מעמדות הכריזה. נוסח ההודעות יימסר ע"י המפקח בשלבי הביצוע. מערכת ההודעות תכלול וסתי עוצמה. .14מערכת בקרת קווים ,רמקולים ,מגברים ,מיקרופונים ,הודעות צרובות בשל חשיבות מערכת הכריזה ויעודה העיקרי לשמש ככרזת חירום ,ומכיוון שתשתית החיווט פרוסה על שטחים גדולים נדרשת מערכת ניטור ובקרה שתתריע על תקלות במגברים ובקווי הרמקולים ,במיקרופונים, במערכת ההודעות הדיגיטאליות ובמתחי העבודה. יח' הבקרה תכיל פנל אינדיקציות שבו יהיה חיווי נורי וקולי לציון המגבר או הקו או כל אלמנט במערכת בהם התגלתה תקלה ,וכן יופעל מגע עזר יבש שיאפשר התרעה למערכת בקרה מרכזית ו1או להפעלת מגבר חלופי. מעגלי המערכת יבדקו את קווי הרמקולים באמצעות השוואת העכבת. את הזמזם ניתן יהיה להשתיק. פנל האינדיקציות יותאם להתקנה במסד ".16 במידה ובמערכת הכריזה תשולב מערכת לשידור מוזיקה לאזורים נבחרים ,הפועלת דרך וסתי עצמה השראתיים ,תדע מערכת ניטור ובקרת הקווים לבצע פעולתה מבלי שתיפגם יכולת הבקרה. .15כבלים 11.1כבל רמקולים כבל תרמופלסטי ,דו גידי שזור ,מזוהה קוטב ,בעלי מוליכי נחושת אלקטרוליטית בקוטר של 1.5 מ"מ לפחות ,להתקנה בשטחי החוץ ,להתקנה פנימית בקוטר 0.7מ"מ לפחות יש לקחת בחשבון אורכים גדולים ועוצמות . 11.1כבל מיקרופון כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של 0.15ממ"ר כל אחד ,בהרכב 7x0.25 מ"מ ,בידוד המוליכים פי.וי.סי .בצבעים שונים ,סכוך אפיפה( ,רשת) מחוטי נחושת סביב המוליכים ,ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי אפור המתאים להתקנות חיצוניות ופנימיות. .16חיווט והתקנה המערכת תותקן עפ"י הסטנדרטיים המקובלים באולפני קול על מנת להבטיח ביצועים גבוהים באיכות השמע. כיסוי אקוסטי ופעולה אמינה ורצופה ללא תקלות. המערכת תימסר לידי המזמין כמתקן מושלם ויש להתחשב בכל הצרכים שעשויים להתעורר בשטח. על המבצע לקחת בחשבון את כל מרכיבי חומרי העזר והאביזרים הדרושים או עשויים להידרש על מנת שהמערכת תימסר בצורה מושלמת. כל עבודות החיווט וההתקנה יבוצעו עפ"י הנחיות חוק החשמל תשי"ד. החיווט יעשה בחתך עפ"י דרישות המפרט ו1או צרכי המערכת בהתאם להוראות היצרן. כל הכבלים יסומנו בקצותיהם באמצעות דגלוני שילוט עליהם יירשם ייעודו של הכבל באופן בלתי ניתן למחיקה .קטוביות החיווט תישמר לכל אורכו לרבות חיבורי הרמקולים. בידוד הכבלים יהיה בצבעים שונים על מנת לאפשר הבחנה בין הגידים השונים .מטרות ושימושים זהים יעשה שימוש בכבלים בעלי צבע מעטה זהה. חיבורי הכבלים יעשו אך ורק בלוחות סעף מסודרים או קופסאות הסתעפות סגורות ומוגנות .קצותיהם יחוברו ישירות לרמקולים ברחבי האתר. 178 36.22תקופת אחריות והבדק הקבלן יהיה אחראי לפעולתם התקינה של המערכות לתקופה של 25חודשים מיום הגשת תוכניות עדות, וקטלוגים וטבלת הציוד ,אישור קבלת המערכת ע"י המזמין .הקבלן מתחייב לתקן כל תקלה ,פגם או פעולה לא תקינה של המערכות או חלק מהן ,אשר יקרו בתקופת האחריות ,אלא אם כן הוכח שהתקלה היא לא באשמת הקבלן ועקב הפעלה לקויה של המערכות שלא בהתאם להוראות .הקבלן מתחייב לבצע התיקונים תןך 0שעות מעת מסירת ההודעה על התקלה בכל מהלך שעות היממה .זאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו הסדירה של המבנה וכדי למנוע הפסדים ועגמת נפש למזמין. הקבלן מתחייב להחליף כל חלק שנמצא פגום בחלק חדש ללא תוספת מחיר. תקופת אחריות של 25חודשים נוספים יחולו על כל חלק שהוחלף מיום פעלתו .באם הקבלן לא יופיע תוך 0 שעות מעת מסירת ההודעה ,ראשי המזמין לבצע תיקון באמצעות טכנאים אחרים שאינם עובדיו של הקבלן אך על חשבון הקבלן .במשך תקופת האחריות מתחייב הקבלן לבצע ארבע ( )5ביקורות תקופתיות לבדיקת המתקן .ביקור באתר עקב תקלה לא יחשב כביקורת תקופתית הקבלן מתחייב להודיע בכתב למזמין מחברת לרישום תקלות ובה העמודות הבאות :תאריך התיקון ,שם מלא של האחראי מטעם המזמין וחתימתו .לפעם תבוקר המחברת ע"י המזמין .בתום תקופת האחריות יזמין הקבלן את המזמין וימסור את המערכת לאחריותו של המזמין .על הקבלן להודיע בכתב לכל הגורמים 30יום לפני מועד המסירה הסופית על כוונתו למסור את המערכות .במידה ויתגלו תקלות בעת מסירת המערכות הסופית ,תוארך תקופת האחריות עד למועד בו ימסרו המערכות לשביעות רצונו המלאה של המזמין .בנוסף לאמור לעיל ידריך הקבלן את צוות אנשי האחזקה של המבנה לטיפול ותפעול של כל הציוד ללא תשלום נוסף. 36.27שירות לאחר תקופת הבדק: הקבלן מתחייב להחזיק במלאי את כל החלקים הדרושים לעבודת המערכת לפחות 8שנים מיום מסירתם ובמידה ולא ישדרג את המערכת במלואה על חשבונו. 36./2אופני מדידה במחירי היחידות יש לכלול את העבודות עבור חיבור הצנרת עד האביזרים כולל את קופסאות המעבר וההסתעפות ואת חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט זה או משתמעים ממנו .מחירי היחידה כללו את כל התשלומים ופגישות באתר הדרושים לשם קבלת אישור המערכת על ידי הרשויות ומכבי האש. כל מרכיבי המערכת ימדדו כיחידות מושלמות הכוללות אספקה ,התקנה ,חיבור והפעלה כולל כל חומרי העזר ועבודות הלוואי המתוארים במפרט זה או משתמעים ממנו .כל כבלי החשמל והתקשורת נכללים במחיר היחידה ולא ימדדו .מחיר היחידה יכלול את מחיר כל הקופסאות ההסתעפות והחיבור הדרושים או הלחמות וכן החיזוקים ,התליות ,ההתאמות לתקרה אקוסטית ,הקשתות ,הזוויות ,מחזיקי הכבלים הן לבודדים והן לקבוצות כולל את השלות מכל הסוגים תרמילים ,מהדקים ,ברגים ,תמיכות ופרופילים. מחירי היחידה לכל סוגי הציוד והאביזרים יכללו את כל התיאומים עם קבלני המערכות האחרות ,עריכת תוכניות תיאום והדרכה. מחיר היחידה יכלול שילוט סנדוויץ לפי בחירת המפקח .מחיר יחידת כבל יכלול את סימון הכבל לכל אורכו ע"י דגלונים מיוחדים ואותיות ומספרים מודפסים. כל כבלי החשמל והתקשורת ימדדו רק בין ריכוזים והינם כלולים במחיר כל הנקודות ו1או היחידות. הכבלים ימדדו נטו לפי מטר אורך כאשר הם מופרדים לסוגיהם ולחתכיהם ללא כל תוספת עבור חיתוכים, פחת פסול ,הורדת בידוד וכו' .אורך הכבלים ימדד במקרה שהם מושחלים לפי אורך הצינורות בהם הם מושחלים מוכפלים מספר הכבלים בצינור קטעים שמחוץ לצינורות. פרק - 42עבודות פיתוח האתר עבודות פיתוח האתר 42.2/תיאור העבודה: העבודה נשוא פרק זה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן ,בניית קירות ומדרגות ,גדרות ומעקות ,ריצוף שטחי מדרך ,גינון והשקייה. 42.20 שלבי ביצוע העבודה: 177 )/עבודות הכנה פרוק ועפר. )0בניית קירות פיתוח והתקנת מעקות בטיחות. )3מילוי מצע ותשתית והנחת שרוולי חשמל והשקייה. )4בניית אבני שפה. )6יישום מצע גנני ונטיעת עצים והשקייתם זמנית. )5השלמת מצעים ,קרקע גננית ,פיזור ,הידוק חפירת בורות לשתילים ודישון. )7התקנת ופריסת מערכת השקייה. )2ביצוע עבודות ריצוף ,ריהוט גן ומתקני משחק. )7השלמת עבודות גינון והשקייה. 42.23מדידות וסימון: א .המדידות יערכו ע"י הקבלן ועל חשבונו .תוכניות מדידה חתומות ע"י הקבלן והמפקח ישמשו בסיס לכל חישובי הכמויות בפרק זה. ב .הקבלן לא יתחיל בעבודה אלא לאחר אישור המפקח להתווית הגיאומטריה בשטח. 42.24סילוק פסולת כל הסעיפים בפרק זה ,כוללים סילוק פסולת מהאתר לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות החלה. 42.26 א. פרוקים וחישוף השטח חישוף השטח הסרת צמחיה וחישוף השטח לעומק של 30ס"מ מתחת לפני הקרקע הקיימת ,לרבות פרוק ריצוף ,אבי שפה ,משטחי בטון וכד' ,לפי המפורט בפרק זה ופינוי כל הגרד והפסולת ,הכל לפי הנחיות המפקח ,לאתר שפיכה המאושר ע"י הרשות החלה .כולל גרוף וישור של פני הקרקע ו1או מצע עליונים ,מבלי לפגוע בתשתיות ,בינוי או עצים קיימים. פרוק ריצוף במקומות המצוינים בתכניות או בהתאם להוראות המפקח יפרק הקבלן ריצוף מכל סוג כגון:ריצוף אבן ,אריחי ריצוף טרומיים מכל סוג ועוד .כל פירוק יתר ,מעבר לעבודה שנדרשה ,יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו ,לשביעות רצונו המלאה של המפקח. פירוק משטחי אספלט לפני פרוק המשטח ,ינסר הקבלן במסור מכני ,וייתחום את השטח המיועד לפרוק .הפרוק יכלול את מחיר הניסור ,כולל השלמת אספלט במקומות שיפגעו ,לפי הוראות המפקח. פירוק אבני שפה העבודה כוללת פרוק אבני שפה מכל סוג וכל חומר לרבות ,אבני גן ,אבני אי ,אבני תעלה ועוד .לרבות פירוק תושבת הבטון ,וכן חגורות בטון מכל סוג ,כולל בטון מזוין .הכל תוך שמירה ולשימוש חוזר באלמנטים הקיימים ולפי הוראות המפקח .בעת הפירוק לא תעשה כל פגיעה במיסעה ו1או המדרכה ו1או המשטח הצמוד לאבן השפה ובמקרה של פגיעה ,תתוקן המיסעה ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצון המפקח. 42.25 עקירת 1כריתת עצים עקירת 1כריתת עצים בוגרים מכל סוג שהוא ,לפי תכנית מאושרת ע"י אגרונום עת"א .תתבצע לאחר אישור בקשה ע"ג טופס מתאים על ידי העירייה ולאחר חתימת נציב היערות ע"ג הטופס .על הקבלן להעביר העתק הטופס החתום אל המפקח .כריתת העצים תתבצע אך ורק על ידי צבצע המוסמך לכך מטעם הרשות החלה – עיריית תל אביב יפו ,אגרונום העירייה. 42.27 העתקת1העברת עצים העתקת1העברת עצים בוגרים מכל סוג שהוא ,לפי תכנית מאושרת ע"י אגרונום עת"א .תתבצע מתחום העבודה אל מקום שיורה אגרונום העירייה בתחום עת"א ,אך ורק לאחר קבלת הנחיות מפורטות באתר לפני תחילת העבודה וביצוע על פי דרושות האגרונום העירוני .על הקבלן להעביר אישור ביצוע העבודה כנדרש חתום ע"י אגרונום העירייה אל המפקח .העברת1העתקת העצים תתבצע אך ורק על ידי מבצע המוסמך לכך מטעם הרשות החלה – עיריית תל אביב יפו ,אגרונום העירייה. 42.22 הגנה ושמירה של עצים קיימים הסמוכים לאזור העבודה ב. ג. ד. 176 הגנה ושימור של עצים קיימים הסמוכים לאזור העבודה מכל סוג שהוא ,לפי תכנית המאושרת ע"י אגרונום עת"א והפרט המנחה הכלול בתכנית .לפני תחילת ביצוע העבודות באתר יש לתאם פגישה באתר עם אגרונום העירייה .העבודה תתבצע אך ורק לאחר קבלת הנחיות מפורטות באתר לפני תחילת העבודה וביצוע על פי דרושות האגרונום העירוני וכוללת גיזום מקצועי של נוף ושרשי העצים והגנתם .באחריות הקבלן להעביר אישור ביצוע העבודה כנדרש חתום ע"י אגרונום העירייה אל המפקח .הגנה ושימור של עצים קיימים הסמוכים לאזור העבודה העצים תתבצע אך ורק על ידי מבצע המוסמך לכך מטעם הרשות החלה – עיריית תל אביב יפו ,אגרונום העירייה.כלול במחיר העבודה ולא ימדד בנפרד. 42.27 ריסוס שטחים בחומר הדברה יבוצע בהתאם להוראות המפקח בכתב במקומות אשר יוגדרו בזמן העבודה .מספר הריסוסים יספיק להדברת כל העשבים ,עד להשמדה מלאה של העשבייה .כל עבודות ההדברה יבוצעו כ 5-0 -שבועות לפני מועד השתילה .בכל מקרה יעשה שימוש בחומר המאושר ע"י המפקח ,לפי כל כללי הזהירות והמינונים הדרושים ולפי הוראות היצרן בלבד. 42./2 התאמת גובה למכסי שוחות קיימות מכסים לשוחות קיימות יותאמו למפלס החדש תוך ביטון ושימוש בחומרים על פי מפרט והנחיות של עיריית תל-אביב יפו ושל המפקח באתר ,כולל יציקת בטון היקפית מרובעת מבטון מוחלק .הכול לפי הנחיית המפקח באתר .התאמות גובה העולות על 1מ' ,יבוצעו לפי הוראות המפקח באתר. 42.// עבודות עפר בתחום בניית היסודות לקירות פיתוח תהודק הקרקע מתחת לביסוס (בעומק מינימלי של 70ס"מ) .כלול המחיר העבודה ולא יימדד בנפרד. 42./0 צורת דרך והכנה לשטחי סלילה בתחום המיועד לפני פיתוח בסלילת אספלט יש לבצע עבודות עפר לפי ההנחיות הבאות: יישור השטח וסילוק מילוי קיים יש לחפור וליישר את השטח עד למפלס התשתית ,עם שיפועי ניקוז 1.1%אל המקום הנמוך באתר. משם יאספו המים ע"י צינור שרשורי אל שוחות. כל מילוי שפוכת קרקע שיימצא יסולק עד לקבלת פני קרקע טבעית בלבד. מפלס סוף החפירה ייקבע ע"י מהנדס קרקע בהתאם לבדיקת התשתית החפורה. הקבלן יבצע חפירות נסיון עם JCBלבדיקת התשתית הטבעית על חשבונו .רוחב חפירת החלפת הקרקע יבוצע בהיקף הרחב בשני מ' מתחום העבודה. הידוק התשתית החרסיתית לאחר סיום עבודות היישור והחישוף ,התשתית הטבעית אם היא חרסיתית תיחרש 20ס"מ ,תורטב ותהודק לדרגת צפיפות של Modified AASHTO 63%על צד הרטיבות האופטימלי )W=25%(+3% במשך שבוע ימים בכמות של 10ליטר1יום1מ"ר .עובי התשתית הרטובה ,הטבעית המהודקת 50ס"מ. ההידוק יעשה במכבש רגלי כבש כבד בעל משקל עצמי של 12טון לפחות. יש לנקז את התשתית החרסיתית ולסלק את המים מפניה אל תוך בורות חלחול או אל בורות שאיבה. הידוק התשתית החולית יעשה לצפיפות של .Modified AASHTO 60% מילוי מעל התשתית החפורה מעל התשתית הטבעית המיוצבת יונח מילוי מחומר נברר1מצע ג' בעובי שלא יפחת מ 80 -ס"מ .חומר המילוי יהיה גרנולרי ,לא פלסטי ונקי מכל פסולת אורגנית כגון :כורכר ,פסולת מחצבה וכד' .גודל האבן המקסימלי יהיה 8ס"מ .המילוי יכיל עד 21%חומר דק עובר נפה מס' ,#200ויהיה לא פלסטי. חלק מהחומר הנחפר באתר ,באישור מהנדס הקרקע יאגר בצד לצורך מילוי חוזר. המילוי יהודק בשכבות אפקיות בעובי מקסימלי 20ס"מ לצפיפות של .Modified AASHTO 67% מעל המילוי יונח מצע מסוג א בעובי 30ס"מ לפחות מהודק בשכבות בנות 11-20ס"מ ,לצפיפות של .Modified AASHTO 100% סה"כ עובי מינימלי של קרקע נבררת ומצע 100ס"מ. באזורים בהם יאשר המפקח כי קיים חול טבעי ,לא תיעשה החלפת קרקע והסלילה תתבצע ע"ג 50 ס"מ מצע א' כנ"ל ולפי הנחיות המפקח. ./ .0 .3 .4 42./3 מילוי עפר מובא חומר מילוי מודרג מהודק בשכבות ,בהתאם לדרישות המפרט הכללי .טיב החומר ובדיקות הידוק ע"ח הקבלן ,הכול בהתאם לדרישות המפקח באתר. 160 42./4 מצעים ותשתיות המצע יהיה סוג א' בהתאם לדרישות המפרט הכללי ויהודק לצפיפות 67%בבדיקת מודיפייד א.א.ש.ו .פני המצע יעובדו ויוחלקו עד למפלס -1+3ס"מ מהמפלס המתוכנן .טיב החומר ובדיקות הידוק ע"ח הקבלן ,הכל בהתאם לדרישות המפקח באתר .יש להדק ,הידוק זהיר ומבוקר ,באמצעות כלים מכניים קלים ואף הידוק ידני ,על יד ובסביבת כוכים ,צנרת תת-קרקעית ,מבנים ותנאים מיוחדים אחרים .לא יהיה שום וויתור ,ברמת ההידוק הדרושה ,גם במקומות הצרים והמיוחדים הנ"ל. 42./6 קרקע גננית קרקע גננית תהיה אדמת חמרה חולית קלה העונה לדרישות המפרט הכללי ,כולל אספקה ופיזור בשכבה של 50ס"מ מינימום ו1או 1מ"ק בבורות הנטיעה ,לרבות חפירה ופינוי פסולת באם יידרש. מקור האדמה ,טיבה וכיוב' ,הכל באישור המפקח באתר .בדיקת קרקע באם תידרש ע"י המפקח, תהיה ע"ח הקבלן .מומלץ להשתמש באדמת חמרה חולית (אדמה קלה) .האדמה תובא מעומק 2-3מ' ותהיה נקייה מאבנים ועשבים .לפי תכולה :עד 8%חרסית ,עד 1%סילט ,עד 77%חול גרגרים גדולים, במקטעים שונים , PH > 8.2מוליכות חשמלית (מליחות) < 0.3מילימור. 42./5 מילוי בקרקע מקומית המילוי יעשה בקרקע מקומית נקייה מאבנים ,עשבים מליחות וכיוב' ,לפי הגדרות יועץ הקרקע. בהתאם לדרישות הספר הכחול .טיב החומר ובדיקות הידוק ע"ח הקבלן ,הכול בהתאם לדרישות המפקח באתר. 42./7 שרוולי פוליאתילן בקטרים לפי המופיע בתכניות השקיה ותאורה .ישום השרוולים ,המחברים ,כל הטיפול והחומרים הנוגעים אליהם לפי הוראות היצרן והמפקח באתר .ובכל מקרה כל השרוולים יהיו טמונים בעומק 30 ס"מ לפחות כשהם עטופים שכבת חול ים נקי 10ס"מ לפחות בכל היקפם והשכבות מעליהם יבוצעו לפי חתך קיים ו1או מתוכנן ,לפי הנחית המפקח .כל שרוול שיונח יסומן ע"ג התכנית ,באישור המפקח בלבד ולשימוש המזמין כתכנית .as madeבנוסף ,יושארו בכל שרוול חוטי ניילון בעובי 7מ"מ כקצות משיכה באורך 00ס"מ לפחות ומיקומם יסומן באתר לפי הוראות המזמין והמפקח. 42./2עבודות בניה,קירות ,בטון ,גדרות ומעקות. א .תחילת יציקת בטון באתר רק לאחר אישור מפקח על מיקום ותוואי. ב .יציקות מבטון מזוין יבוצעו בתבניות מדיקטים חדשות ,משומנות היטב ו1או תבניות מתכת כפי שיוגדרו ע"י הקונסטרוקטור והמפקח באתר ולפי פרטי הפיתוח .כולל חפירה ליסוד ,הידוק שתית, פיזור והידוק מצע בעובי סופי של 20ס"מ לפחות ,פאזות ,פוגות ,סרגלי מתכת מוברגים לבטון ,בטון רזה ,יסוד ,זיון ,מילוי חוזר ,פתחי ניקוז ותפרים וכד'. 42./7 קיר פיתוח מבטון מזוין גלוי חלק ו1או מעובד. ביצוע קיר מבטון מזוין גלוי חלק ו1או מעובד .בעיבוד הבטון לא יותרו שטחים לא מעובדים ולא יאושר עיבוד בו נראים סימני האזמל ו1או התבנית .מישקי ההתפשטות וההתכווצות לאורך הקיר יבוצעו ברוחב 2ס"מ ,ימולאו בלוחות קלקר ויסגרו בסיכה בגוון מתאים .תוך הקפדה על כך שלוחות הקלקר לא יראו בחזית הקיר .המרחק בין המישקים לא יהיה גדול מ 0 -מ' .לפני תחילת ביצוע יש לאשר דוגמה בגודל 2מ"ר לפחות ,הכוללת פרטי גמר וקצה .הדוגמה אינה חלק מהקיר אלא אם תבוצע יחידה שלימה ותאושר ולא ישולם עבורה בנפרד לאחר האישור יש לפרק ולפנות מהאתר לאתר פסולת מורשה .,אישור דוגמא מפקח בכתב בלבד. 42.02 פרטי מסגרות ,מעקות גדרות ,שערים וכד'. העבודות בסיף זה הינן ברובן התקנת פרטים מוגמרים ממפעל .התקנה תהיה לפי מפרט היצרן ,כל פרטי המעקות והשערים יהיו יעמדו גם בדרישות התקן ישראלי ובכלל זה תקן ישראלי לגידור .5283 העמודים הנושאים לפי ת.י 1152 .ו.2152 - א .כל האלמנטים ממתכת (מסגרות) יהיו צבועים בתנור בגווני RALלפי בחירת אדר' ,כמצוין בפרטים. ב .כל המסגרות מגולוונת וצבועה בתנור .כל עבודות המסגרות תכלולנה במחירי היחידה את כל הדרוש לפי התכניות ,הצבע והצביעה של המתכת ,כנדרש לאספקת והרכבת מוצרים מוגמרים סופיים במקומם באתר. 161 ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. מידות הפרופילים יהיו כנדרש לביצוע עבודה יציבה ובטוחה ברמה מעולה ובאישור המפקח ,אולם בכל מקרה ,אין להשתמש בפרופילים שעוביים קטן מ 20 -מ"מ אלא אם קיבל הקבלן אישור מראש מאת המפקח. הקבלן יעבד לכל מוצר תכנית הרכבה ומבנה המוצר .התכנית הנ"ל תכלול את כל האינפורמציה הדרושה לאדריכל ולמפקח ,חתכים ופרטים הנוגעים לאופן הרכבת המוצר והתקנתו במקומו המיועד עפ"י תכנית כולל חיבורים וחיזוקים נדרשים .התכניות הנ"ל חייבות באישור אדריכל וזאת לפני תחילת היצור .תכניות מאושרות וחתומות ע"י האדריכל -תימסרנה לקבלן באמצעות המפקח .אישור תכניות העבודה וההרכבה ע"י האדריכל אינו משחרר במאומה את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לעבודה בהתאם לחוזה. ריתוך :לא ייעשו עבודות ריתוך לאחר גלוון המוצרים .במידה ויהיה צורך בריתוכים יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים .הריתוך יהיה שווה במראה ,ללא חורים ומקומות שרופים ומכל הבחינות יתאים לדרישות התקן הבריטי והישראלי .הריתוך יעשה בפינות ונקודות, לא יורשה חיבור פרופילים לאורך מקצועות ורק בליטות הריתוך יפצרו ויושחזו עד לקבלת שטח אחיד וחלק. במידה והאלמנטים אינם ניתנים לחיבור בריתוך ,יציע המסגר חיבור ברגים והוא יאושר ע"י המהנדס ,האדריכל והמפקח .טיפול וצביעה באזור ריתוך באלמנטים מגולוונים -ראה סעיף בהמשך. לא יותרו קצות פרופילים פתוחים .כל קצות הפרופילים ישויפו ויסגרו בפקקי פלסטיק או אלומיניום מתאימים שיאושרו בסוגם וצבעם ע"י האדריכל ויופיעו בתכנית הרכבה ומבנה המוצר שיגיש הקבלן עפ"י סעיף לעיל. בחירת אלטרנטיבה ,גווני צבעים וכד' .בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות ,בחירת צבעים ,גוונים ואפיון גמר של המוצרים ,בחירת סוגי חומרים וכד' יהיה האדריכל הקובע הבלעדי ועל הקבלן לבצע את העבודות בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל הנ"ל. צביעת אלמנטים מפלדה ,מגולוונים :הצביעה לפי המתואר בפרק 11לעיל .במידה ויאשר המתכנן ו1או המפקח צביעה ידנית (שלא בתנור) ,מיד לאחר הניקוי והתזת חול ו1או חיספוס מכני יש לצבוע את הקונסטרוקציה המגולוונת בשתי שכבות צבע AE6 :בעובי 50מיקרון כל אחת וגלזוריט 21 בשתי שכבות בעובי 50מיקרון כל אחת בגוון שיקבע ע"י האדריכל .אחרי ייבוש מלא של צבע היסוד ,לפחות 25שעות בין שכבה לשכבה יש לצבוע במערכת הצביעה המתוארת לעיל. יוקפד שכל עבודת הצביעה תבוצע לפי הוראות יצרן הצבע .כל שכבת צבע תהיה בגוון שונה. הצביעה תושלם לפני העברת הקונסטרוקציה למקום הרכבתה .במקום ההרכבה יאושרו רק תיקוני צבע שנפגע בהובלה או בהרכבה וכן השלמת צבע במקומות חיבור וריתוך. תיקונים בצבע -יש לבדוק היטב ,לאחר ההובלה את כל פני השטח הצבוע ולקבוע את מקומות הפגיעה בצבע .את מקומות הפגיעה יש לנקות מיד במברשת ברזל חשמלית מסתובבת או באופן מכני אחר עד לקבלת משטח מתכתי אחיד ,מבריק ונקי .רק אז יש לצבעו מיד לפי ההוראות לעיל. קביעת מקומות הפגיעה תעשה ע"י המפקח .כל תיקוני הצבע יעשו על הקרקע ,לפני הרכבת האלמנטים. אחרי ההרמה יבוצעו רק תיקוני פגמים שנוצרו בעת ההרמה .תיקונים בצבע כולל צבע יסוד AE6 או לפי הוראות המפקח .במידה ונדרש לבצע ריתוכים בפלדה מגולוונת ינוקה הריתוך ,יוסרו ה"שלקות" ואזור הריתוך יצבע בצבע עשיר אבץ שתי שכבות .ע"ג הנ"ל צבע כמפורט. בכל עבודות המתכת באחריות הקבלן לוודא כי לא יהיו שום פינות ו1או קצות פרופילים שאינם משויפים היטב ומעוגלים ברדיוס של 3מ"מ לפחות ,לפני צביעה והתקנה באתר. 42.0/אבני שפה ,ריצוף שבילים,רחבות ומדרגות .1פרטים המורכבים מאלמנטים טרומיים ,יהיו תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע. .2הביצוע יעשה לפי התכניות והפרטים ומפרט היצרן. .3תחילת ביצוע מותנית באישור דוגמה בגודל 2מ"ר לפחות ,הכוללת פרטי גמר וקצה .הכנת דוגמה לא תשולם בנפרד .במידה ולא תאושר ,יש לפרק ולפנות מהאתר לאתר פסולת מורשה לפי הוראות המפקח .אישור דוגמא המפקח ,בכתב בלבד. 42.00אבני שפה1תיחום1תעלה טרומיות א .רום האבן בהתאם למפלסי תכנית הפיתוח ולגבהים בהיקף. ב .הנחת אבני השפה 1חגורות בטון סמויות בגמר ריצוף תהיה ע"ג יסוד וגב בטון ב( 20 -שיוצק ע"ג תשתית מהודקת) .החיבור בין המישקים יהיה בטיט ,1:3נקיים ,בהנחה צמודה .ההשקיה לאחר גמר הביצוע תהיה במשך 8ימים כולל מילוי והידוק תשתיות בצידי האבן ו1או הבטון. 162 ג .בפינות יעשה שימוש באבני פינה (פנימית או חיצונית) לפי הצורך .במידה ולא יהיו חלקים מוכנים מתאימים ובאישור אדר' ,יעשה חיתוך אבן השפה בגרונג .כנ"ל לגבי קשתות למעט אם ניתן להניח את אבן השפה תוך פתיחת קלינים עדינים ,ולפי הוראות המפקח באתר. ד .חיתוכים יעשו במסור מיכני בלבד כשקצות החיתוך ישרים לחלוטין .לא יורשה שימוש בשברי אבן שפה ו1או השלמות בטון. ה .לפני ביצוע תושבת הבטון לאבן השפה ,יש להדק את השטח המיועד להנחתן. מדרגות בטון מזוין יצוקות באתר בגמר אבן טרומית. 42.03 ביצוע מדרגות מבטון מזוין בגמר אבן טרומית מכל סוג לפי פרט אדר' ,לרבות עיגון וקשירת האבן כנדרש. א .פרטי המדרגות כוללים פס נגד החלקה תוצ' "יעד נגיש" לפי הפרט בגוון מתאים .כלול במחיר היחידה. ב .גמר המדרגה יהיה חלק ושלם ,ללא פוגות1מישקים ברום ובשלח .לא יותרו חריצים בהנחת האבנים או העיבוד. ג .יש לחפור או למלא בהתאם לתנאי השטח ולהכין את הקרקע ליציקת המדרגות. ד .יש לבצע פלטת יסוד ו 1או קורות שן מבטון מזוין ,על פי הוראות המפקח. ה .מתחת לפלטת היסוד תבוצע שכבת מצע בעובי של 30ס"מ לאחר ההידוק. יש לעגן את המדרגות ביסוד. ו. 42.04ריצוף יציקת גומי למתקני משחק יבוצע בהדבקה ע"ג משטח אספלט .גוון הגומי לפי בחירת אדר' .יציקת משטח הגומי מתוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע ,מפריימר ,PBשכבה תחתונה מגרגרי ,SBRפריימר PBבין השכבות ,שכבה עליונה מגרגרי EPDMצבעוני בעובי 10מ"מ .כולל 1שנים אחריות לשחיקה ,על הקבלן לספק לעירייה ,למתכנן ולמזמין אישור מכון התקנים לפי תקן ישראלי 1567עבור המשטח לאחר ההתקנה .עובי המשטח עד 70 מ"מ .במקומות בהם מתוכננים שני גבהים ,תוכן שכבת האספלט בהתאם ולקבלת פני משטח המשכיים ואחידים ללא מדרגה .בעת היציקה העבודה. 42.06ריצוף באבנים משתלבות א .אם לא נאמר אחרת ,החול1שומשום שמתחת לאבני הריצוף יונח בשכבה בעובי של 10מ"מ .במידה ויהיה צורך במילוי שקערוריות קטנות בתשתית או במצע אז עובי השכבה יהיה גדול יותר. ב .פני הריצוף יהיו ישרים ,אחידים וללא רווחים לפי בדיקת מישוריות בסרגל אלומיניום ישר שאורכו 1.00מ' לא יורשה שקע שעומקו ,בנקודה כלשהי עולה 2מ"מ. ג .העבודה תבוצע ,תוך שמירה על שיפועי ניקוז מינימליים של .1% ד .התחברויות לריצוף קיים יבוצעו ,תוך שמירה על מישוריות נאותה וללא שבר והפרשי גבהים לאורך קווי החיבור ,לשביעות רצון המפקח. ה .אבן הריצוף תהיה מסוג א' ,בצבע ,ובצורות שונות ,בהתאם לתכניות והנחיות המפקח. ו .בפינות ובמקומות צרים ,במקרה הצורך ובאישור המפקח ,ינוסרו במסור מיכני בלבד. ז .אין להניח אבנים שבורות ולא שלמות במשטח. ח .צורת ההנחה ודוגמת הריצוף תהיה בהתאם לתוכניות והנחיות המפקח. ט .לא יותר שימוש בחלקי אבן הקטנים מ 1-ס"מ .יש לקחת בחשבון בקביעת מיקום תחילת הריצוף. י .לא יותרו השלמות קטעי ריצוף ו1או חלקיהם בבטון. יא.לא יתקבלו מישקים ברוחב העולה על 1מ"מ. יב .העבודה תבוצע באופן מקצועי ,לפי מפרט היצרן ,לרבות "ספייסרים" וכל הדרוש ,לפי סוג האבן .כנ"ל לגבי אופן ההידוק. 42.05אחריות הקבלן על ריצופים ואבני שפה א .תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה והמישוריות ונמצא מתאים לתכניות .בדיקת המישוריות תיעשה בסרגל אלומיניום ישר ,באורך 1מ' לפחות .לא יתקבלו סטיות העולות על 2מ"מ. ב .אחריות הקבלן לטיב האבן ,הביצוע וכו' כנדרש תהיה 25חודשים ממתן תעודת גמר .במסגרת אחריות זו יהיה על הקבלן לבצע עבודות החלפת אבנים סדוקות ו1או שבורות בפינותיהן במידה העולה על 2סמ"ר (בהיטל אופקי) ותיקוני משטחים בהם היו שקיעות ,הכול לשביעות רצון המפקח. אופן יישום אחריות הקבלן :אחת לשישה חודשים יערך בשטח סיור בשיתוף כל הגורמים המוסמכים והקבלן ,בסיור זה יראה המפקח לקבלן את השטחים ו1או האבנים שניזוקו ,ויסוכם 163 בכתב אופי ומהות התיקונים הנדרשים .תיקונים אלה יבוצעו תוך 30יום ממועד הסיור .בכל מקרה דעתו של המפקח תהיה סופית לגבי מהות הנזקים שיש לתקן. 42.07ריהוט רחוב ושונות העבודות בסעיף זה הינן ברובן התקנת פרטים מוכנים במפעל ולפי פרט עירוני ואדריכלי. א .ההתקנה תהיה לפי מפרט יצרן ובאישור המפקח באתר. ב .ש"ע יאושר רק ע"י המפקח בכתב. ג .הביצוע יעשה לפי התכניות והפרטים ומפרט היצרן. 42.02מתקני משחק וספורט כל הפרטים בקטגוריה זו הממוקמים בפרויקט הם מתוצרת "נ.ע .לבה" "קאר "2000או ש"ע מאושר ע"י המפקח ,לפי הנחיות עיריית תל-אביב יפו .המתקנים ומרכיביהם יהיו בצבעים לפי בחירת אדר' .התקנתם תהיה על פי הנחיות ,מפרט היצרן .ההתקנה תבוצע באופן בטיחותי ותקני ,לרבות מרווחי בטיחות ויישום משטח נפילה תקני מיציקת גומי. באחריות הקבלן להשיג אישור מכון התקנים לפי תקן ישראלי 1567לאחר התקנת מתקני המשחק והספורט ולהגיש אישור זה למפקח. פרק - 4/עבודות גינון והשקיה 4/.2/כללי מחיר הנטיעות כולל הובלה ,אספקה ונטיעה בהתאם לתכנית הנטיעות ,כולל השקיה ,דישון ,עיבודים ואחריות לקליטה מלאה במשך 3חודשים מיום מסירה סופית .נטיעות שלא יקלטו יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו. בורות נטיעה יחפרו או יחצבו בהתאם לגודל המצוין במפרט ,החומר השפוך יסולק למקום שפך מאושר ע"י הרשות המקומית החלה ובאישור המפקח ,הבורות החפורים ימולאו באותו יום באדמת גן מדושנת כמפורט, ייכלל במחיר יח' נטיעות ,תוך שמירה על בטיחות באתר העבודה ,לרבות גידור זמני באם ידרש. 4/.20הכשרת שטח הגן הכשרת שטח הגן כוללת עיבוד הקרקע לעומק של 30ס"מ ,כולל הפיכת הקרקע ותיחוחה וישור סופי של שטח השתילה ,לרבות הדברה כימית מכנית או ידנית של עשבי הבר העונתיים והרב שנתיים ,זיבול ודישון לפי הפרוט: א .ישור גנני וישור סופי ישור גנני וישור סופי של הקרקע ,יתבצע לאחר ניקוי השטח ועבודות הדברה ולאחר פילוס כל השטח ע"י הקבלן לכדי השיפועים הנדרשים עפ"י התכניות ולהבטחת ניקוז השטח .ביצוע העבודה יהיה בכלים מכנים ובעיקר בעבודת ידיים ,בדיוק של 1 +1-ס"מ.לקראת הנטיעות ,לאחר זיבול ודישון, עיבודי קרקע והשקיה ,יעשה ישור קרקע סופי ע"י מגרפות .ישור סופי זה יעשה בסמוך ככל הניתן למועד הנטיעות ולא מוקדם מאשר 1ימים לפני מועד זה .לא יוחל בביצוע עבודות השתילה לפני אישור אדר' לגבהי הקרקע הגננית. ב .עיבוד הקרקע עיבוד הקרקע יעשה בידיים או בכלי מיכני ,לעומק של 30ס"מ ,וכלול הפיכת ותיחוח הקרקע .כל פסולת ואבן גדולה מ 1 -ס"מ שתמצא מעל פני הקרקע במהלך העבודה תסולק מהאתר לאתר מאושר. כולל זיבול הקרקע שיעשה לאחר העיבוד או במשולב. כמו כן יוסיף הקבלן דשן מסוג "סולי" מס' 10בכמות של 20מ"ק לדונם ,כולל דשן אסמוקוט ,או ש"ע לפי הנחיות המפקח .הדישון יוצנע בקרקע ולאחר הצנעתו יבוצע יישור גנני סופי. ג .זיבול ודישון סוג הזבל שיסופק יהיה זבל בקר רקוב לחלוטין ומופרר היטב ,הזבל יפוזר בשכבה אחידה ויוצנע מיד לפני יבושו ובכל מקרה ביום הפיזור .ההצנעה תבוצע במחרשה ,מתחחת או בעבודת ידיים ובעומק המספיק לכיסוי מוחלט .דשן אשלגני וזרחני יפוזרו ויוצנעו במידה שווה על פני השטח ביחד עם הזבל האורגני. כמות הזבל תהיה 21מ"ק לדונם .לעצים בוגרים תינתן תוספת של 10ק"ג זבל לבור. הכל לפי תקן ישראלי -ת"י( 701ממרץ .)2000בנוסף יפוזר סופרפוספט בכמות של 12ק"ג ל 100-מ"ר. הפיזור יהיה אחיד ושווה בכל השטח הצנעת הדשנים תעשה ביום הפיזור ולעומק של 30ס"מ לפחות דשן שיישאר חשוף בשטח יותר מיומים לא יחשב והקבלן יידרש לפזר דשן חדש על חשבונו .בכל פעם שמוזכר דישן ,הכוונה לזבל אורגנני שעבר תהליך קומפוסציה מלא והוא נקי ממחלות,מזיקים וזרעי 165 עשבים הקומפוסט ועונה לתקן ר"מ .בדיקות יעשו ע"י מעבדת שרות שדה של משרד החקלאות על פי דרישת המפקח ועל חשבון הקבלן. הקבלן יאשר את כמות הזבל שתובא לשטח ע"י תעודות משלוח חתומות ע"י המפקח. 4/.23שתילה ונטיעה שתילת שיחים א. ./שתילת שיחים ומטפסים ממיכלים של מס' 6 אספקת שתילים בריאים ,מפותחים ומאושרים ע"י המפקח .נוף השתיל יהיה בנפח כפול לפחות מנפח גוש המיכל אך לא יעלה על פי 10מהמיכל. העבודה תכלול :חפירת בורות לנטיעה במידות 10110110ס"מ; הוצאת השתילים מן המיכלים תוך שמירה על מערכת השורשים; מילוי הבור בתערובת אדמת גן וקומפוסט בשל בשיעור של 1ליטר 10 גר' סופר פוספט ו 10-גר' דשן מלא בשחרור איטי "אוסמוקוט" או ש"ע לבור; הידוק והשקיה לרוויה. .0תחזוקת נטיעות עד למסירת עבודה תאריך גמר עבודה יקבע ע"י המפקח .החל מתאריך זה למשך תשעים יום ,בנוסף לאמור במפרט הבינמשרדי ,הקבלן יטפל ויתחזק את כל הנטיעות והשתילות .התחזוקה תכלול ניקיון הגן ,עישוב, עידור שטח ,סידור צלחות לעצים ,הדברת מחלות ומזיקים ,השקיה לפי הצורך ,כיסוח מדשאות וחיתוך שוליהן ,דישון ,יישור שקעים ע"י מילוי באדמת גן פורייה וגיזומים נדרשים לצמיחת והתפתחות השתילים. .3אחריות הקבלן אחראי על קליטת כל הנטיעות במשך תקופת התחזוקה והטיפול .בתום תקופת זו יחליף הקבלן ,על חשבונו את כל השתילים שלא נקלטו ודשא שלא כיסה את מלא השטח .טיב השתילים, שיוחלפו ,מקום ואופן שתילתם יהיה בהתאם למפורט בחוזה .שתילים שלא יראו סימני התפתחות, צמיחה וגידול או יהיו פגומים ,חולים או מנוונים יחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים עפ"י הוראות המפקח ולפי ההוראות הר"מ .החלפת השתילים תהיה לפני קבלה ראשונה ומסירה סופית של השטח .לגבי שתילים שהוחלפו יחולו שוב תנאי האחריות .אחריות קבלן כפי שיקבע עם מזמין העבודה ,לגבי כל עבודות הגינון וההשקיה ותחשב החל מ 60-יום מיום המסירה וגמר העבודה והקבלה הסופית של השטח .ביחס לעצים בוגרים ,ימשיך הקבלן בטיפולם כולל השקיה עד לקליטתם המלאה ,אך האחריות היא לפרק זמן של לא פחות משנה .נזקים שיגרמו ע"י החלפת עצים ,שתילים או דשא יתוקנו ע"י הקבלן לשביעות רצון המפקח ובהתאם לכל תנאי החוזה .קביעה לגבי שתילים ונטיעות שיש להחליף תהיה ע"י המפקח. ב .שתילת דשא העבודה כוללת :אספקה והנחת משטחי הדשא .הספקה ופיזור דשן אורגני בשל מטיב מאושר בשיעור של 1מ"ק ל -100מ"ר ,שכבת סופרפוספט בשיעור של 10ק"ג לכל 100מ"ר .הצנעת הדשנים ע"י חריש או הפיכה ביד לעומק של 20ס"מ ויישור סופי .השקיית השטח לרוויה עם גמר השתילה ,ההידוק, אחזקת השטח -עישוב וכיסוח ותוספת דישון בגפרית אמון בהתאם לצורך עד לכיסוי מוחלט של השטח .הצנעת הדשנים תיעשה לא יאוחר מ 57-שעות לאחר הפיזור .שתילת דשא בשטיחים מוכנים תהיה לפי הנחיות היצרן. יש להקפיד ביישור הקרקע הגננית לפני השתילה .לא יתקבלו משטחים עם שקעים ו1או בליטות. ג .נטיעת עצים בוגרים כולל אחריות על קליטת למשך שנה מיום המסירה. ./נטיעת עצים ממיכל בגודל ,8- 6לפי תקן שתילי גננות ונוי של משרד החקלאות .העבודה כוללת אספקה הובלה ונטיעה. .0עצים בוגרים ממיכל מס' .6יהיו מסוג א' מעולה ,בריאים ומפותחים ,גובה העץ מינימום 5מ' עם גזע מעוצב עד גובה 2.10לפחות קוטר הגזע בגובה 20ס"מ מהקרקע,יהיה מינימום 8.1ס"מ. .3עץ בוגר יסופק ע"י הקבלן רק לאחר אישור מקורו וטיבו ע"י המפקח ויועבר לאתר בגוש אדמה מוצק עם מערכת שרשים מתאימה לקליטה וצמיחה .יגזמו במזמרה חדה חלקי שרשים שיחרגו מגוש האדמה וכאלה שנפגעו ,נשברו או התקלפו בעת ההעברה .העתקת העץ ,הובלתו ונטיעתו תבוצע בזריזות וזהירות מירבית .לא ינטע עץ שגזעו נקלף במידה העלולה לסכן את קליטתו. .4בור הנטיעה לעץ יהיה בגודל מתאים לקליטתו ,באדמה תחוחה של כל גוש השורשים ויאפשר הידוק סביבו .בעת הנטיעה יוחזק העץ במנוף תוך מניעת פגיעה בעץ ,בגזעו ובשורשיו. .6יש להשקות את בור הנטיעה לרוויה במהלך הנטיעה בכדי למנוע היווצרות כיסי אויר בגוש האדמה, תחתיו ובין השורשים. .5גוש השורשים לא יקטן בגדלו מ 1.20X1.20X1.20 -מ' וגודל בור הנטיעה לא יקטן מ1.10X1.10X1.10 - מ'. .7בור הנטיעה ימולא באדמת גן מדושנת( ,דישון בקומפוסט 00ליטר110,גר' סופרפוספט ו100-גר' דשן 161 מלא בשיחרור איטי "אוסמוקוט" או ש"ע לבור) בגמר הנטיעה יציב הקבלן סמוכה ישרה ועגולה באורך 2.1מ' בקוטר ס"מ ,כל עץ יצבע בסיד וייתמך ע"י 2סמוכות ברזל זווית בגובה המתאים לגודל השתיל ,קשירת העץ לסמוכה תתבצע לאחר שקיעת האדמה בבור ,מותנה באישור המפקח באתר. העצים להעברה יאושרו ע"י המפקח במשתלה לפני העברתם. ד .בורות הנטיעה לעצים ./יהיו באדמה תחוחה ויותאמו לכל שתיל ו1או גודל מיכל כך שיכילו את כל מערכת השורשים של השתיל ולפחות 1.211.211.2מ'. .0במקום שיידרש יכללו בורות הנטיעה לעצים מגביל שורשים מסוג Rootcontrolאו ש"ע הכול לפי הנחיית המפקח באתר,אדר' ולפי מפרט יצרן. ה .נטיעה תתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה .לא יבוצעו נטיעות ביום שרבי או ביום של רוחות עזות. בעת הנטיעה יצאו השתילים מהמיכלים מבלי לפורר את גוש האדמה סביב השורשים .שורשים החורגים מגוש האדמה יגזמו במזמרה חדה בכדי ליצור חתך חלק .יש להקפיד שכל שתיל ינטע במקומו לפי התכניות .עומק הנטיעה יהיה כך שצוואר השורש יהיה בגובה פני הקרקע .נטיעות יבוצעו על פי כללי המקצוע ,עם שורשים וגוש אדמה במצב תקין. ו .אחזקה גננית לא כולל תשלום על מי ההשקייה ,לפי הנחיות עיריית תל-אביב יפו. 4/.24 א. ב. ./ .0 .3 ג. ד. ./ .0 .3 .4 השקייה כללי מפרט זה מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי הבין משרדי פרק 51העוסק בנושא גינון והשקיה. הוראות המפרט המיוחד מהוות תוספת למפרט הכללי ואינן באות במקומן .אם לא נאמר אחרת במפרט ,תבוצע העבודה לפי המפרט הכללי. העבודה כוללת את כל התאומים וההכנות הנדרשות לביצוע וכן אספקת כל החומרים ,אביזרים, עבודות קרקע ,הלחמה ,ריתוך ,שרברבות ,הברגה ,בניה ,מסגרות ,צביעה ,לפי פרטים ומפרטים. בתכנית ההשקיה ,ובמפרט זה ישנה התייחסות לציוד של יצרנים שונים .ניתנת הבחירה לקבלן, בתאום ואישור המזמין והמפקח מטעמו ,להשתמש בציוד שווה ערך ,אולם האחריות להתאמה תחול על הקבלן בלבד/. כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים ,תקינים ועומדים בתקן מכון התקנים הישראלי לאביזרי מים. לגבי חומרים ואביזרים שאין לגביהם תקן ,יאושר השימוש בהם ע"י המפקח. תנאי לקבלת העבודה יהיה מסירת תכנית עדות AS MADEלמפקח לפי דרישתו ע"ח הקבלן. תאומים והכנה לעבודה: על הקבלן לבצע תאומים מקדימים עם כל הגורמים שמתקנים 1קוים שלהם עלולים להיות נחצים בזמן חפירה לשם הנחת ציוד השקיה ,שרוולים ,ראש מערכת ,קווי צינורות ,כגון המפקח באתר ,קבלן המים 1ביוב וכד'. לפני תחילת ביצוע עבודות כלשהן על הקבלן לוודא מיקום מדויק של מערכות וכבלים תת"ק קיימים לרבות גילוין הזהיר בעבודות ידיים. אין לפרק ו1או להעביר מערכות תת"ק ו1או עיליות כלשהן ללא קבלת אישור מהמזמין בכתב. לחץ וספיקה: התכנית מבוססת על נתוני לחץ -ספיקה בכניסה לראשי המערכת כפי שרשום בצמוד לסימון ראשי המערכת בתכנית ההשקיה .על הקבלן לבדוק בפועל נתון זה ולדווח למתכנן על חריגה מהנ"ל .בדיקת הלחץ לא תימדד בנפרד ,והינה כלולה במחיר העבודה. ראש מערכת ומחשב השקייה ראש מערכת ההשקיה והמחשב ,יבוצעו לפי התכניות והפרטים בתוך ארון "ענבר" או ש"ע .המדידה לכל האמור תהיה קומפלט כולל התחברות למערכת המים ,אביזרים ,תאומים ,ניקוזים וכל הדרוש. מיקום מדויק של ראש המערכת יקבע בתאום עם המתכנן והמפקח. אביזרי החיבור מכל סוג נכללים במחיר העבודה קומפלט ,ויורכבו באופן שיאפשר הפעלה ופרוק של כל אביזר בנפרד .הכל במקביל לפני הקרקע ,לחיבור הברזים אל צנרת ההשקיה. כל אביזרי החיבור עד לווסת הלחץ יהיו מברזל מגלוון אחרי הווסת מ PVCללחץ 10אטמ'. העבודה כוללת אספקה והתקנת אביזרי חיבור להפעלה באינטגרציה מלאה בין ראש המערכת למחשב 160 ההשקיה. שרוולים: ה. שרוולים מ PVC -קשיח בקוטר המצוין בתכניות .הנחתם תיעשה לפני הנחת המצעים והם יחופו בשכבת חול נקי .צנרת ההשקיה בקטרים לפי התכניות תושחל בשרוולים מיד לאחר הנחתם ,בשלב זה יש לזמן את המפקח לאישור .יש לתעד ע"ג רקע תכנית ההשקיה לאישור כ( AS MADE -תכנית עדות) .לאחר חיפוי השרוולים יש להותיר תוספת של 0.1מ' שתבלוט מעל לפני השטח. העבודה כוללת אספקה והתקנת השרוולים ע"פ תכנית ובהתאם להנחיות להלן: ./חפירת התעלה והנחת השרוולים תבוצע לאחר הידוק השתית. .0במעבר בתוואי שטחי מדרך ומיסעה יונחו שרוולי PVCבעל עובי דופן מוגבר בקוטר " ,5לפי תכנית, המשמשים לביוב או צינור מפוליאתילן דרג 5למים או תקשורת בקוטר , 110בעומק 50ס"מ מפני השכבה העליונה המתוכננת .בכל שרוול יונח צינור פ.א .אחד. .3רוחב התעלה להנחת הצינור יהיה לפחות כפול מקוטר השרוול הגדול שיונח בתוכה .התעלה תרופד בשכבה של חומר נקי מאבנים ,בעובי 10ס"מ ,עליה יונחו השרוולים ותכוסה בחומר כנ"ל ,ללא אבנים .השרוולים יאטמו בקצותיהם ,ע"י חומר מוקצף. .4מיקום השרוול יודגש באופן בולט ע"י צבע או יתד או סימון אחר ע"ג המדרכה או אבן שפה כמו כן יועלה מיקום השרוולים ע"ג תכנית העדות כפי שנדרשה לעיל. .6באחריות הקבלן לבצע בדיקה נוספת של מיקום השרוולים ושל קטרי השרוולים בתכנית והתאמתם לקטרי הצינורות העוברים בהם ,כך שלא יוצר צורך בפרוקים ו1או תוספות לאחר הנחת הצנרת .הכל בכדי לקבל מערכת שלימה ורציפה ללא מחברים וקטעי צינורות בתוך השרוולים. צנרת פוליאטילן ושלוחות טפטוף: ו. העבודה כוללת אספקה והתקנת צנרת פוליאטילן ,שלוחות טפטוף ומחברים ע"פ תכנית ובהתאם להנחיות כדלהלן: ./כל החומרים ,צינורות ,אביזרים ,מכשירים וחומרי עזר יותקנו במערכת ,יהיו חדשים ותקינים. .0צינורות פ.א .יונחו בתוך הקרקע בעומק של 50ס"מ ,הנחת הצנרת תתבצע ביום החפירה. .3קוים מחלקים יונחו בתוך הקרקע בעומק של 30ס"מ. .4בקרקע שבה אבנים גדולות ,שקוטרן מעל 1ס"מ ירופדו התעלות בקרקע מקומית או מובאת ללא אבנים בעובי 10ס"מ מעל הצינורות. .6שלוחות טפטוף יהיו מסוג אינטגרלי מווסת רב עונתי ויונחו טמונות בקרקע כמתואר בתכנית ,בנוסף, יתדות ברזל בעובי 3מ"מ מכופפים בצורת וו יעגנו את השלוחות בטבעות השקיית העצים לפי הרשום בכתב הכמויות(.יש להקפיד לא לשנוק את השלוחה תוך שימוש ביתד העיגון). .5אין להשתמש ברוכבים. .7בכל מקום בו עוברות למעלה מחמש שלוחות טיפטוף יותקן ברז ניקוז לטפטוף לפי פרט אדר'. הערה :כיסוי התעלות יהיה רק לאחר מדידה ואישור המפקח לתכנית העדות. השקית עצים: ז. עצים מתוכננים להשקיה ע"י צינור טפטוף מחובר טבעתית סביב העץ ,לפי פרט .העבודה כוללת אספקת והתקנת החומרים והאביזרים ע"פ פרט בתכנית. לוח הפעלות: ח. לוח ההפעלות מחושב לחודשי הקיץ ,בעונות השנה האחרות ניתן לרווח את מחזורי ההשקיה ו1או להקטין את כמויות המים בכל השקיה .לשם כך יש להתייעץ עם הזמין. פרק – 52עבודות יומיות ושונות 52.2/ עבודות שונות ,שאינן כלולות במסגרת תעריפי העבודות המפורטות בכתב הכמויות ,תבוצענה, באם ובמידה ויידרש ע "י המפקח (אישור בכתב) ,על בסיס שכר לשעת עבודה. 52.20 סוגי העובדים שיועסקו בכל מקרה ומקרה ,וכן סוגו המקצועי של כל עובד ,יקבעו על ידי המפקח, ודעתו בנדון תהיה סופית ומכרעת. 52.23 העבודה המחושבת כיומית ,לצורך עניין זה ,כוללת את כל הכלים והאמצעים הדרושים ,וכן את האספקה והשימוש בחומרים הדרושים. 168 52.24 52.26 הרישום יעשה עבור עובדים ,ציוד מכני ,חומרים ופיגומים לעבודה המתבצעת. כל יתר האמצעים לביצוע העבודה ,לא ימדדו ולא ישולמו .כמו-כן לא ימדדו ולא ישולמו פיגומים. 52.25 אופני מדידה ומחירים א .המדידה תעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות ,בעת ביצוע העבודה ,ושאושרו ע"י המפקח. ב .כח אדם סיווג העובדים ,יבוצע בהתאם לזה הנהוג בהסתדרות העובדים לפועלי בנין. יש לרשום לעובדים רק את השעות שבהן עבדו למעשה. מנהלי עבודה לא ירשמו במצבת כח האדם ויראו ככלולים ברווח הקבלן. ג .ציוד מכני אם העבודה היומית ,מחייבת את השימוש בציוד מכני ,תשולם תמורתו בהתאם למחירים ובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד ,כמפורט בכתב הכמויות. באם לא פורטו מחירים לנ"ל בכתב הכמויות ,יקבעו המחירים כפי שהם כלולים במחירון "דקל", שהיה בר-תוקף באותו פרק זמן. ד .חומרים כמויות החומרים שהושקעו בעבודה ,לרבות הפחת שלהם ,טעונות אישורו של המפקח .הוצאות הובלת החומרים והמוצרים לאתר המבנה ,תבדקנה על ידי המפקח. בכל מקרה ,לא יעלו הוצאות ההובלה ,על המחירים הנהוגים והמקובלים באותה שעה. באם ידרש ,חייב הקבלן להוכיח את ההוצאות ,באמצעות קבלות חתומות על ידי הספקים. ה .פיגומים ודרכים הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים ,דרכים וכיו"ב ,אלא אם כן הותקנו אלו במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית. ו .מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י (עבודות יומיות) המחירים לשעת עבודה ייחשבו ככוללים ,בין היתר ,את: .1שכר היסוד ,תוספת וותק ,תוספת משפחה ותוספת יוקר. .2כל ההיטלים ,המיסים ,הוצאות ביטוח והטבות סוציאליות. .3הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו. .5זמני הנסיעה (לעבודה ומהעבודה). .1דמי השימוש בכלי העבודה ,לרבות ציוד הקבלן ,לרבות הובלת הכלים למקום העבודה וממנו. .0הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה ,הרישום והאחסנה. .8הוצאות כלליות ,של הקבלן ,הן הישירות והן העקיפות. ערך ביצוע עבודה ביומית כולל בתוכו גם רווח והוצאות כלליות ,הקבלן לא יהא זכאי לתוספת כל שהיא בגין עבודות רג'י. ________________ חתימת הקבלן 167 נספח ד' אבני דרך ללוח זמנים לביצוע העבודות הקמת המבנה 12 :חודשים קלנדרים. הערות: ./ מועד הסיום הנדרש נקוב במספר החודשים הקלנדאריים שיעברו ממועד צו התחלת עבודה (צו התחלת עבודה לעיל ולהלן" :צ.ה.ע") ועד לסיום חלק הביצוע העיקרי. .0 לוח זמנים זה הנו לוח זמנים עקרוני ,לוח זמנים מפורט יוכן ע"י הקבלן כמפורט בחוזה. .3 תוך ארבעה עשר ( )15יום ממועד חתימת החוזה ,ימציא הקבלן למנהל לאישור ,לוח זמנים מפורט ערוך לפי שיטת הנתיב הקריטי בתוכנת .MSPROJECTלוח הזמנים יבוצע בהתבסס על הנתונים ,תקופת הביצוע וחלקי הביצוע המפורטים באבני הדרך שבנספח זה .לוח הזמנים הנ"ל יעשה ע"פ הקבוע בסעיף 15.11.1 לחוזה. .4 מובהר בזה כי רשימת הזמנים לביצוע העבודות מתבססת על 1ימי עבודה בשבוע. 166 נספח ד'/ לוח זמנים לביצוע העבודות * לוח הזמנים יצורף במועדים הקבועים בסעיף 15.11.1לחוזה. 200 נספח ה' נוסח צו התחלת עבודה לכבוד ___________________ __________________ תאריך: ________ ג .א .נ, . הנדון :צו התחלת עבודה לביצוע העבודות חוזה מיום ________ .1 הינכם מתבקשים להתחיל בביצוע העבודות ביום _________. .2מועד תחילת ביצוע העבודות יהיה התאריך הנקוב בסעיף 1לעיל .ביצוע העבודות יסתיים לכל המאוחר ביום _______________ ,כאמור בחוזה ונספחיו. .3הרינו מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודות על פי החוזה ונספחיו. בכבוד רב, אחוזות החוף בע"מ 201 נספח ו' הנחיות לניהול אתר עפ"י הבנייה הירוקה נספח בנייה ירוקה למכרז א .הקבלן המבצע מתחייב לעמוד בכל דרישות התקן בניה ירוקה בהתאם להנחיות יועץ הבניה הירוקה והמתכננים. הקבלן המבצע מתחייב להגיש את כל המסמכים הנדרשים על פי התקן במהלך ביצוע הפרויקט לרבות :אישורי הסכמי התקשרות ,מסמכי רשימה של חומרי בניה וגמר וכל הנדרש עפ"י נספח בניה ירוקה עיריית ת"א. הקבלן המבצע מתחייב ליישם את דרישות ניהול אתר הבניה ,כולל אספקת כל המסמכים הנדרשים בהתאם ל"הנחיות ניהול אתר" המהווים נספח למכרז זה (מסמך מצורף). הקבלן המבצע מתחייב לקבל אישור בכתב לכל מוצר שו"ע ,של חומרי הבניה וגמר ,מיועץ הבניה הירוקה. ב .תקציר הדרישות לבניה ירוקה שבאחריות הקבלן הראשי .1מניעת זיהום ולכלוך מפעילות הבניה באתר. .2מיחזור פסולת הבניה. .3שימוש בחומרים ממוחזרים. .4שימוש בשיטות בניה מתועשות /רב-פעמיות. .5ניהול תוכנית למניעת מפגעים סביבתיים בתקופת הבנייה. .6שימוש בחומרים מקומיים וחומרים בעלי תו תקן ירוק. .7הכנת תוכנית לניקוי המבנה בזמן הבניה ולפני המסירה ללקוח. .8שימוש בחומרי איטום עם פליטת מזהמים נמוכה. .9שימוש בצבעים ודבקים עם פליטת מזהמים נמוכה. .11מניעת פליטת מזהמים ממוצרי עץ. .11לצורך הוכחת עמידה בדרישות הנ"ל ,ינהל באתר יומן/תיק תיעוד שיכיל את כל המסמכים הדרושים! ג .להלן פירוט הדרישות מקבלן הבניה הראשי: .1מניעת זיהום מפעילות הבניה יש להקטין את הזיהום הנוצר מפעילות הבניה ע"י מניעת סחף אדמה ,אבק ולכלוך מהאתר, זרמי מים (גשם) ורוח מפיצים את הזיהום אל מחוץ לאתר הבניה. הקבלן יגדר את אתר הבניה בגדר אטומה (ללא רווח בינה לקרקע) שתמנע "זליגה" של סחף ולכלוך אל מחוץ לאתר .בנוסף יש למנוע פליטת אבק משימוש בדרכי השינוע באתר ע"י פיזור חומר מתאים ,הרטבה או כד' .כמו כן משאיות מערבלי בטון וכלי הובלה לא יגרמו לזיהום 202 בנסיעות לאתר ובתוך האתר .הקבלן יסמן ע"ג תוכנית האתר ויצלם (במצלמה דיגיטאלית) את האמצעים שננקטו למניעת התפשטות הלכלוך/זיהום. .2מיחזור פסולת הבניה – 2.11הכנת תכנית לטיפול ומיחזור של פסולת בניין הנוצרת באתר במהלך העבודה .התוכנית תכלול התקשרות עם חברה ייעודית למיחזור פסולת בניה .יש למנוע העברה של הפסולת לאתר הטמנה על ידי שימוש חוזר באתר או באתר אחר או מיחזור לשימוש באתר או באתר אחר. 2.12הקבלן ימקם באתר 4פינות/מכולות אשפה גדולות .הראשונה תשמש לאיסוף פסולת גבס, השניה לפסולת עץ ,השלישית לפסולת מתכת והרביעית לפסולת פלסטיק ואריזות .קבלן המיחזור יאסוף ,ירוקן וימחזר את תכולתן. 2.13הקבלן ירשום בכל פינוי אשפה למיחזור את התאריך והכמות המפונה וישמור את הנתונים לתעוד. 2.14כל אזורי המחזור ייועל יריעת ניילון 2.15כל פסולת הבנייה תועבר לאתר ממחזר מוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה 2.16כל פסולת האפר תועבר לאתר איסוף פסולת אשפר מוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה .3שימוש בחומרים מקומיים וחומרים עם תו תקן ירוק הקבלן יקפיד לספק ולהתקין ככל הניתן חומרים מתוצרת מקומית .לדוגמה בטון ,גבס ,ברזל זיון, ריצוף וכו'. להלן רשימת הצעדים שיש לנקוט: 3.11הקבלן ינהל רישום באתר של כל משלוח של חומר נכנס לאתר .לכל חומר יירשם המקור/ המפעל ממנו הגיע וכן את עלות החומר. 3.12יש להנחות את קבלני המשנה לדרישה זו. 3.13בכל מקרה וקיים חומר עם תו ירוק המאושר על ידי מכון התקנים ,יש להשתמש בו (רשימת החומרים כוללת טיח תרמי ,צבעים ,בלוקים ועוד). הערה :דרישה זו אינה חלה על המערכות האלקטרו-מכאניות. .4תוכנית לניהול איכות האוויר בזמן הבניה ולפני המסירה השהות הארוכה של העובדים במבנה הסגור במשך שעות העבודה ,מצריכה התייחסות גם לפעולות הנדרשות על מנת למנוע מפגעים בריאותיים בסביבת העבודה שלהם .במסגרת זו יבצע הקבלן צעדים הנחלקים לשתי קטגוריות עיקריות :צעדים להפחתת היקף החומרים הבעייתיים מבחינה בריאותית בתוך המבנה ,וצעדים לצמצום השפעתם של אותם חומרים בעייתיים ,בעיקר על ידי אוורור סביבת העבודה. להלן רשימת הצעדים שיינקטו: 4.11אוורור מהותי של המבנה טרם אכלוסו. 203 4.12איטום של כל פתחי תעלות המחזור לאחר הרכבתם במבנה .רק לפני המסירה והרכבת תריסי הפיזור יפורק ויסולק האיטום. 4.13לפני מסירת המבנה ללקוח יבוצע ניקוי .הניקוי יכלול שימוש רק בחומרי ניקוי "ירוקים" שיאושרו על ידי המפקח. 4.14שימוש בחומרי גמר (צבעים ,דבקים ,שטיחים וכו') בריאים :הימנעות משימוש בחומרי גמר נדיפים. עבור האוגדן לבניה ירוקה על הקבלן להגיש ליועץ הבניה הירוקה את המסמכים שלהלן: .1הפניית כל פסולת בניין לאתר פסולת ממחזר מוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה (רשימת המטמנות מצורפת בסוף המסמך). על הקבלן להעביר: טופס התקשרות עם אתר הפסולת טופס חישוב כמויות פסולת בניין תעודות משלוח מאתר הפסולת מכתב הצהרה של האתר לגבי כמות הפסולת שמוחזרה באתר הפסולת .2תכנית ניהול אתר בפורמט PDFעם סימון: משרדי האתר בתי שימוש/בתי שימוש כימיים סימון מקום מיועד לאכילה מכלים לאחסון פסולת בניין פחי אשפה נקודות תדלוק מאצרות המיועדות למנוע חדירת שמנים ודלקים לקרקע דרכי גישה לאתר בנייני מגורים ובנייני ציבור גובלים שטחי התארגנות ודרכי גישה מיקום חומרי גלם באתר .3הצהרת הקבלן ותכנית לניהול סביבתי של אתר הבניה שתכלול את הנושאים שלהלן: מיקום ופירוט גדר היקפית בגובה 2מ' לרבות שערים ושילוט תיעוד אמצעים להפחתת צריכת חשמל ומים באתר בתהליך ההתארגנות תיעוד הנחיות לאנשי הביצוע בשטח להפחתת ההיווצרות של חומרי אבק הגורמים לגירוי באתר ,וכן בדרכי גישה בתוך תחומי האתר תיעוד הנחיות לאנשי הביצוע למניעת מפגעי רעש חריגים וסנוור מהאתר לסביבה הנחית הצוות המבצע לכיסוי כל המשאיות היוצאות מהאתר הנחיות למניעת תשטיפים מהאתר לסביבה מחוץ לאתר הגדרה בתכנית ניהול האתר של מקום מורשה לאחסון עודפי עפר ואגרגטים למחזור יידוע דייריי השכונה לגבי הפרעות/מטרדים העלולים להיווצר בתקופת הבניה .4תיעוד מצולם .יש להעביר ליועץ הבניה הירוקה תיעוד מצולם של: האתר לפני תחילת העבודות האתר לאחר עבודות החישוף /חפירה /מילוי תיעוד שלד המבנה 205 תיעוד של יישום שכבות בידוד תרמי – חתך קיר אופייני ובממ"מ תיעוד של יישום בידוד תרמי בגג המבנה תיעוד מצולם של איסוף פסלות הבניה תיעוד מצולם של פסולת האפר /אדמת חישוף תיעוד מצולם של פינוי פסול הבניין /אפר תיעוד חומרי שלד (צמנט ,בלוקים ,חומרי בידוד ,טיח) תיעוד של חומרי הגמר (ריצוף ,חיפוי קירות ,צבעים ,תקרות אקוסטיות) תיעוד של גופי התאורה והנורות ,מערכות המיזוג ,קבועות סניטריות תיעוד אתר הבניה: משרדי האתר בתי שימוש/בתי שימוש כימיים סימון מקום מיועד לאכילה מכלים לאחסון פסולת בניין פחי אשפה נקודות תדלוק מאצרות המיועדות למנוע חדירת שמנים ודלקים לקרקע דרכי גישה לאתר בנייני מגורים ובנייני ציבור גובלים שטחי התארגנות ודרכי גישה מיקום חומרי גלם באתר .5טיפול בפסולת בניין באתר – יש לאסוף את כל פסולת הבניין במכולות פינוי ו/או מערום פסולת זמני על גבי יריעת ניילון. .6ניקיון אתר הבניה -יש לוודא כי האתר נקי בכל תקופת הביצוע ,ניקיון זה כולל פסולת תפעולית ,פסולת בניין, שיירי מזון ואריזות. .7שימוש חוזר בפסולת עפר (עודפי עפר מחפירה וחישוף) :יש לשמור את פסולת העפר לשימוש חוזר באתר – צילום מערומי העפר וצילום לאחר ההחזרה לשטח .ו/או איסוף עודפי העפר לשימוש חוזר בפרויקט אחר – הצהרת הקבלן על כמויות העפר ופרטי הפרויקט שאליו הועבר העפר .ו/או הפניית עודפי העפר לאתר פסולת מוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה. .8תעודות משלוח ו/או קבלות של המוצרים והחומרים הבאים: מזגנים – מפרט טכני של המזגן ושל מערכת אוויר צח. מערכת חימום מים מד מים להשקיה ברזים אלקטרוניים ,מזרמים אלקטרוניים ,חסכמים פריטי התאורה ושעוני בקרה – קבלות רכישה לגופי תאורה ,נורות וחיישנים. חומרי גמר – צבעים ,תקרות אקוסטיות ,טיח ,לוחות גבס ,טיח תרמי ,חומרי בידוד תרמי ,שליכט ,רובה ,ריצופי פנים ,חיפויי קיר ,מילוי חול ממוחזר. חומרי פיתוח – ריצוף חוץ ,מילוי חול ממוחזר חומרי שלד -צמנט ,בלוקים ,חומרי בידוד, חומרים למערכות אינסטלציה ,חשמל ומיזוג 201 הצהרה מהקבלן: הצהרה על שימוש חוזר בעץ לבניה באתר אחר (במקרה שבו לא מועבר לאתר פסולת ממחזר) הצהרה על מכירה של ברזל (במקרה שבו לא מועבר לאתר פסולת ממחזר) הצהרה כי גופי התאורה שהותקנו הינם בהתאם למפרט התאורה ושלא חלו שינויים משלב התכנון הצהרה כי מערכות המיזוג שהותקנו הינם בהתאם למפרט המיזוג ושלא חלו שינויים משלב התכנון דרישות חובה: כל אלמנט במבנה שהוחלף כשווה ערך חייב באישור מסודר ומתועד של יועץ הבניה הירוקה. 200 נספח ז' נוסח תעודת ההשלמה לכבוד ________________ ________________ (להלן" :הקבלן") ג.א.נ,. הנדון :תעודת השלמה על פי החוזה אשר נחתם בינינו לביניכם מיום ___________( ,להלן" :החוזה") ובתוקף סמכותי כמנהל על פי החוזה ,הריני מאשר כי העבודות הושלמו. כמפורט בחוזה ,העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה ולשביעות רצוני ,לאחר שבדקתי את העבודה כאמור ולאחר שהתחייבתם בפני ,כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודות ,אשר טרם הושלם לשביעות רצוני ,כמצוין בנספח המצ"ב לתעודה זו. בכבוד רב, _______________ מנהל 208 נספח ח' נוסח ערבות הביצוע לכבוד אחוזות החוף בע"מ תאריך______ : כתב ערבות מס'___________ חוזה מספר 51/6 הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של ____________ ש"ח (____________ שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _____________ (להלן" :החייב") בקשר עם חוזה מס' 0111פרוייקט להקמת מבנה הכולל גני ילדים ותחנת טיפת חלב ברחוב דיזנגוף 217תל אביב-יפו, בו התקשר החייב. .1 אנו נשלם לכם ,תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 3להלן וזאת ,מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה ,בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו ,לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 3להלן. .2 בערבות זו: "מדד תשומות הבניה למגורים" - "המדד הבסיס" - "המדד החדש" - מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים מעוקר (בעיקור שעות קיץ) ,המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל ,כולל אותו מדד ,אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן ,כל מדד תשומות לבנייה למגורים רשמי שיבוא במקומו ,אם יבוא. מדד תשומות הבניה למגורים בגין חודש ____ שנת ____ אשר התפרסם ביום ________ מדד תשומות הבנייה למגורים אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום הערבות. "הפרשי הצמדה למדד הבנייה" - שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיס .אם יתברר ,לפני מועד תשלום סכום הערבות ,כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס ,ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל בהתאם לעליית המדד .אם יתברר לפני מועד תשלום סכום הערבות ,כי המדד החדש ירד לעומת מדד הבסיס ,ישולם סכום הערבות. .3 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך ________ועד בכלל. .5 ערבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה ,אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך כלשהיא. .1 כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה _______________________________________ ,וצריכה להגיע לסניף זה עד יום _____ בשעה_______. .0 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. בכבוד רב, בנק___________ : _________ סניף: 207 נספח ט' נוסח ערבות טיב לכבוד אחוזות החוף בע"מ תאריך______ : כתב ערבות מס'___________ מכרז מס' 51/6 .1 הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של ________ש"ח (_________ שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _____________ (להלן: "החייב") בקשר עם חוזה מספר 0111פרוייקט להקמת מבנה הכולל גני ילדים ותחנת טיפת חלב ברחוב דיזנגוף 217תל אביב-יפו ,בו התקשר החייב. .2 אנו נשלם לכם ,תוך שבע ה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 3להלן וזאת ,מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה ,בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו ,לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 3להלן. .3 בערבות זו: "מדד תשומות הבניה למגורים" - "המדד הבסיס" - "המדד החדש" - "הפרשי הצמדה למדד הבנייה" - מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים מעוקר (בעיקור שעות קיץ) ,המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל ,כולל אותו מדד ,אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן ,כל מדד תשומות לבנייה למגורים רשמי שיבוא במקומו ,אם יבוא. מדד תשומות הבניה למגורים בגין חודש _____ שנת _____ אשר התפרסם ביום _________. מדד תשומות הבנייה למגורים אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום הערבות. שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיס .אם יתברר ,לפני מועד תשלום סכום הערבות ,כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס ,ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל בהתאם לעליית המדד .אם יתברר לפני מועד תשלום סכום הערבות ,כי המדד החדש ירד לעומת מדד הבסיס ,ישולם סכום הערבות. .5 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך ________ועד בכלל. .1 ערבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה ,אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך כלשהיא. .0 כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה _______________________________________ ,וצריכה להגיע לסניף זה עד יום _____ בשעה_______. .8 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. בכבוד רב, בנק___________ : _________ סניף: 206 נספח י' נוסח הצהרה על העדר תביעות תאריך______ : לכבוד אחוזות החוף בע"מ ג.א.נ,. הנדון: הצהרה על העדר תביעות עם קבלת הסכום של ___________ש"ח (_____________שקלים חדשים) כחשבון סופי עבור ביצוע העבודות בפרויקט הקמת מבנה הכולל גני ילדים ותחנת טיפת חלב ברחוב דיזנגוף 217תל אביב-יפו (להלן" :הפרויקט") בהתאם לחוזה בינינו וביניכם ,הרינו להודיעכם כי: אין לנו כל תביעות כספיות ו1או אחרות ו1או נוספות כלפיכם או כלפי מי מכם ,המנהל או כל נציג מטעמם .1 בקשר עם ביצוע הפרויקט ו1או בקשר עם המכרז. .2מצ"ב ערבות הטיב על פי הקבוע בחוזה. .3אנו מצהירים כי במועד קבלת הסכום הנ"ל מילאנו את כל התחייבויותינו על פי החוזה בינינו ועל פי מסמכי המכרז וכי כל מידע שמסרנו למנהל ו1או למנהל הפרויקט ו1או למפקח ולכל נציג מטעמם בקשר עם ביצוע העבודות ,רמתן ,טיבן וסוגי החומרים בהם השתמשנו ,הינו מלאים ומדויקים. ידוע לנו כי אין במכתבנו זה ,בקבלתו בידי המנהל ובתשלום שנקבל כדי לגרוע מכל התחייבות שיש לנו על פי החוזה בינינו ו1או על פי מסמכי המכרז. תאריך ________________ בכבוד רב, _______________ הקבלן (חתימה וחותמת) אישור: אנו מאשרים כי ביום __________ המציא הקבלן ערבות טיב בהתאם למחויבותו על-פי החוזה ומסמכי המכרז. ________________ תאריך __________________________ מנהל הפרויקט 210 נספח י"א ביטוחי הקבלן אישור על קיום ביטוחים תאריך__________ : לכבוד לכבוד אחוזות החוף בע"מ (להלן" :החברה") עיריית תל אביב יפו (להלן" :המזמין") רחוב גרשון שץ 5 רחוב אבן גבירול ,57כיכר רבין תל אביב תל אביב א.ג.נ,. הנדון :אישור ביטוחי הקבלן שם המבוטח : ______________________________ (להלן" :הקבלן") כתובת : ______________________________ תאור העבודות : חוזה מס' 5102/6לביצוע עבודות להקמת מבנה גני ילדים וטיפת חלב ברחוב דיזנגוף ,217בעיר תל אביב-יפו ("העבודות"" ,החוזה"). אנו ________ חברה לביטוח בע"מ ,החתומים מטה מאשרים כי ערכנו עבור הקבלן את הביטוחים המפורטים להלן ,למשך התקופה שמיום __________ ועד יום __________ (שני התאריכים נכללים ולהלן" :תקופת הביטוח"). ./ אש מורחב פוליסה מס'______________________ : הפוליסה : ביטוח אש מורחב המבטח בערכו כחדש את רכוש הקבלן לרבות כלי עבודה ציוד ,חומרים וכל רכוש אחר מכל מין וסוג שהוא בבעלות הקבלן המשמש אותו במישרין ו1או בעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון ואינו מהווה חלק מהן. הכיסוי הביטוחי : על פי התנאים ,ההרחבות והכיסויים המקובלים בפוליסת רכוש (אש מורחב) ,לרבות אך לא מוגבל ,אובדן ו1או נזק עקב אש ,עשן ,ברק, התפוצצות ,רעידת אדמה ,פרעות ,שביתות ,נזק בזדון ,נזקי סערה וסופה, נזקי כלי טיס ,בום על קולי ,שיטפון ,נזקי מים ,נזקים מנוזלים אחרים והתבקעות צינורות ,נזקי התנגשות (אימפקט) ,נזק בזדון ,נזקי פריצה (על 211 בסיס נזק ראשון) ושוד. .0 תנאי מיוחד: פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף (שיבוב) כלפי העירייה ו1או אחוזות החוף ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. צד שלישי פוליסה מס'______________________ : הכיסוי הביטוחי : ביטוח חבות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית ו1או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביטוח עקב וכתוצאה משימוש בכלי רכב ו1או כלים הנדסיים ו1או ציוד אחר המשמש אותו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,לרבות אחריות הקבלן כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף הנגרמים עקב השימוש בכלי רכב ושאינם מכוסים על פי חוק הפלת"ד. גבול האחריות : תנאים מיוחדים : .3 1,000,000ש"ח (מיליון ש"ח) לאירוע ,לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. .2.1 פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את העירייה ו1או אחוזות החוף ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם (להלן" :יחידי המבוטח") ,בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם למעשי ו1או מחדלי הקבלן ו1או מנהליו ו1או עובדיו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. .2.2 בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש העירייה ו1או אחוזות החוף שאינו רכוש בבעלותו ו1או שימושו ,של הקבלן ,ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי (למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל הקבלן ישירות). אחריות מקצועית פוליסה מס'______________________ : הכיסוי הביטוחי : ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו1או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח ,בגין אבדן ו1או פגיעה גופנית ו1או נזק לגופו ו1או לרכושו של כל אדם ו1או כל גוף שהוא שמקורם במעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו1או עובדיו ו1או מנהליו בגין העבודות בקשר עם החוזה שבנדון ,אשר גרמו לאובדן ,פגיעה או נזק לגופו ו1או לרכושו של כל אדם ו1או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק העירייה ו1או אחוזות החוף ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם. גבול האחריות : 5,000,000ש"ח (ארבע מיליון ש"ח) לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ביטול הגבלות : ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מטעות ,רשלנות או 212 אי יושר של מי מעובדי הקבלן. תנאים מיוחדים : .3.1 פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את העירייה ו1או אחוזות החוף ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה או מחדל רשלני מצד הקבלן וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי העירייה ו1או אחוזות החוף ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם. .3.2 פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום __________. .3.3 כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 0חודשים לאחר תום תקופת הביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו .מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי. .4 חבות המוצר פוליסה מס'______________________ : הכיסוי הביטוחי : ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם ,1670בגין פגיעה גופנית ו1או נזק אשר נגרמו עקב ביצוע העבודות בקשר עם הסכם זה (להלן" :המוצר") לכל אדם ו1או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות לעירייה ו1או לחברה ו1או למנהליהם ו1או לעובדיהם. גבול האחריות : תנאים מיוחדים : 1,000,000ש"ח (מיליון ש"ח) לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. .5.1 פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את העירייה ו1או אחוזות החוף ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב המוצר וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי העירייה ו1או אחוזות החוף ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם. .5.2 פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום __________. .5.3 כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 0חודשים לאחר תום תקופת הביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו .מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי. 213 .6 תנאי מיוחד : .5 כללי : הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית וחבות המוצר הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפים. .0.1 הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן ראשוניות וקודמות לכל ביטוח הנערך על ידי העירייה ו1או אחוזות החוף וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו1או טענה ו1או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה ו1או אחוזות החוף .לרבות כל טענה ו1או זכות כאמור בסעיף 16לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1671ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי העירייה ו1או אחוזות החוף וכלפי מבטחיהם. .0.2 הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד ,ובכל מקרה לא על העירייה ו1או אחוזות החוף ו1או מי מטעמם. .0.3 הננו מאשרים כי הפרה או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ,לא יפגעו בזכויות העירייה ו1או אחוזות החוף ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם לקבלת שיפוי צו1או פיצוי על פי ביטוחים אלו. .0.5 כמו כן ,הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא ישונו לרעה וגם או לא יבוטלו ,במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תישלח לחברה הודעה כתובה בדואר רשום ( 00שישים) יום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטול ו1או לשינוי שכאלו לגבי העירייה ו1או אחוזות החוף ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם אם לא נשלחה לידי אחוזות החוף הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף ( 00שישים) הימים ממועד משלוח ההודעה. הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. בכבוד רב, (חתימת המבטח) (שם החותם) (חותמת המבטח) 215 (תפקיד החותם) נספח י"ב הצהרה על מתן פטור מאחריות תאריך __________ : לכבוד לכבוד אחוזות החוף בע"מ (להלן" :החברה") עיריית תל אביב יפו (להלן" :המזמין") רחוב גרשון שץ 5 רחוב אבן גבירול ,57כיכר רבין תל אביב תל אביב א.ג.נ.. הנדון :פטור מאחריות – הצהרה חוזה לביצוע עבודות הקמת מבנה גני ילדים וטיפת חלב ברחוב דיזנגוף ,062בתל אביב יפו (להלן " :העבודות", "אתר העבודות") א .הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודותיי שבנדון בציוד מכני ו1או ציוד הנדסי אשר בבעלותי ו1או בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו1או מתקנים המשמשים אותי בביצוע העבודות שבנדון. ב .על אף האמור בהצהרה זאת ,הריני להתחייב כדלקמן: .1הנני פוטר את אחוזות החוף בע"מ ו1או העירייה ו1או מנהליהן ו1או עובדיהן ו1או מנהל העבודות ו1או מנהל אבטחת האיכות ו1או מפקח העבודות מטעמן מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודות על ידי ו1או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי ,כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. .2הנני פוטר את אחוזות החוף בע" מ ו1או העירייה ו1או מנהליהן ו1או עובדיהן ו1או מנהל העבודות ו1או ו1או מפקח העבודות מטעמן מכל אחריות לגבי פריצה ו1או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על שיבוב כלפי אחוזות החוף בע"מ ו1או העירייה או מי מטעמן לרבות מנהליהן ו1או עובדיהן ו1או מנהל העבודות ו1או ו1או מפקח העבודות מטעמן במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. .3הנני פוטר את אחוזות החוף בע" מ ו1או העירייה ו1או מנהליהן ו1או עובדיהן ו1או מנהל העבודות ו1או ו1או מפקח העבודות מטעמן מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלי ו1או מי מטעמי ו1או קבלני משנה ו1או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודות על ידי ו1או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה ,מתכננים ויועצים. .5היה ותעלה טענה ו1או דרישה ו1או תביעה מצדי ו1או מצד קבלני משנה המועסקים על ידי ,בניגוד לאמור לעיל ,ו1או צד שלישי כלשהו ,הנני מתחייב לשפות את אחוזות החוף בע"מ ו1או העירייה או מי מטעמן לרבות מנהליהן ו1או עובדיהן ו1או מנהל העבודות ו1או מפקח העבודות מטעמן בכל תשלום ו1או הוצאה ששמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות. .1הריני להצהיר בזה כי אערוך ואחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר ,כאמור באישור עריכת הביטוח ,במשך כל התקופה בה קיימת לי אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון ועל פי כל דין. ולראיה באתי על החתום (חתימת המצהיר) (שם החותם) 211 (תפקיד החותם) נספח י"ג הצהרת הקבלן עבודות בחום תאריך __________ : לכבוד לכבוד אחוזות החוף בע"מ (להלן" :החברה") עיריית תל אביב יפו (להלן" :המזמין") רחוב גרשון שץ 5 רחוב אבן גבירול ,57כיכר רבין תל אביב תל אביב א.ג.נ הנדון :הצהרת עבודות בחום חוזה לביצוע עבודות הקמת מבנה גני ילדים וטיפת חלב ברחוב דיזנגוף ,062בתל אביב יפו (להלן " :העבודות", "אתר העבודות") אני מאשר בזאת ,כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידי ו1או כל הפועל מטעמי ,מותנה בקיום הנוהל שלהלן: .1 המונח "עבודות בחום" פירושו :ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך ,הלחמה קשה ורכה ,עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך ,זיפות ואיטום) ,עבודות קידוח ,השחזה ,חיתוך בדיסק ,הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו1או להבות. .2 ככל שאבצע "עבודות בחום" ,אמנה אחראי מטעמי (להלן " -האחראי") שמתפקידו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום ,שלא בהתאם לנוהל זה. .3 בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום ,יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ,ברדיוס של 10מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום ,כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק ,כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב. .5 האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן " -צופה אש") ,המצויד באמצעי כיבוי מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום. .1 ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה ,כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים לכלל שריפה. .0 על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה ,לפחות 30דקות מתום ביצועה ,תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת. מובהר ,כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הנני מחויב על פי כל דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל. הנני מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה. ולראיה באתי על החתום _______________ חתימת הקבלן ______________ שם הקבלן 210 נספח י"ד תמצית ביטוח עבודות קבלניות הנערך על ידי החברה 218 נספח ט"ו תכנית התארגנות באתר 217
© Copyright 2026