מכרז לייצור, אספקת והתקנת ריהוט מעבדות ומנדפים
מכללת הדסה רחוב הנביאים ,73ירושלים מספר מכרז 10/51 הזמנה להציע הצעות לייצור ,אספקת והתקנת ריהוט מעבדות ומנדפים במכללה האקדמית הדסה ירושלים חוברת – 1מסמכי המכרז ומפרט טכני טבת ,תשע"ה מספר פרויקט 4003 ינואר5510 , מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר רשימת מסמכי ההזמנה לקבלנים להגשת הצעות לעבודות בניה המסמך מסמך מצורף מסמך א – 0 רשימת המתכננים ומסמכי ההזמנה הזמנת המזמין להגשת הצעות הצעת הקבלן נוסח הסכם התקשרות תנאים כלליים מסמך ג' 1 מסמך ג'2- מסמך ד' מסמך ה' מסמך ו' מסמך ז' תנאים כלליים מיוחדים מפרט טכני מיוחד כתב הכמויות והמחירים רשימת תכניות לוחות זמנים החוזה הממשלתי מדף 4210 מסמך א' 1 מסמך א'2- מסמך ב' מסמך ב'1 מסמך ג' מסמך שאינו מצורף המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין-משרדית (האוגדן הכחול) על כל פרקיו המפורטים להלן שנה מס' שם 2002 00מוקדמות 2003 00נגרות אומן ומסגרות פלדה 1220 00מתקני תברואה 2001 00מתקני חשמל 2000 02עבודות טיח 2001 10עבודות ריצוף וחיפוי 2002 11עבודות צביעה 2011 12מתקני מיזוג אויר 2000 12מסגרות חרש 2000 22אספקת חומרי תשתית ובניה 1220 20קווי מים ביוב ותיעול אופני מדידה ותשלום המצורפים למסמכים הנ"ל הערות במהדורה האחרונה מהדורה תשס"ה 2002 - כל הפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה הבין-משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד הבינוי והשיכון ומע"צ ,על כל פרקיהם ,במהדורות שצוינו ברשימת המסמכים ,כולל אופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים אליהם. כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות כל השינויים שהוכנסו בהם ,מהווים יחד עם מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. -1- מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר הצהרת הקבלן למניעת כל ספק ,מצהיר בזאת הקבלן ,עם הגשת הצעתו ,כי ברשותו נמצאים כל המסמכים והמפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה ,והוא קרא והבין את תכנם ,קיבל את כל הסברים אשר ביקש לדעת ,ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות בהם ולהנחיות נוספות שתינתנה ע"י האדריכל והמפקח. כן מצהיר הקבלן כי ביקר באתר הבניה ,בדק את כל התנאים הקשורים לתנאי הקרקע והסביבה, דרכי הגישה וכד' והביא בחשבון ,במחיר שנקבע ,את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה במקום זה ,בהתאם למסמכי מכרז/חוזה זה. אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי מכרז/חוזה זה ע"י הקבלן או אי התחשבות בו ,לא תקנה לקבלן שום זכות לש ינוי ,כלשהו ,במחיר ו/או בלוחות הזמנים ולא יהיו לו כל תביעות ו/או דרישות כלפי המזמין עקב כך. הצהרה זו הינה נספח למכרז/חוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הערה: המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ,ניתנים לצפייה באתר משרד הביטחון ( ONLINE.MOD.GOV.ILתחת לשונית מידע לספק-בינוי-מפרטי בינוי). חתימת הקבלן_____________ : תאריך_____________ : -2- מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר תוכן העניינים מסמך א' - 5-רשימת המתכננים 0 .................................................................................. מסמך א' – הזמנה להציע הצעות 3 .................................................................................. מסמך א' – 1-הצעת המציע 55........................................................................................ מסמך ב' – טופס פרטי המציע 52.................................................................................... מסמך ג' - 1-תנאים כלליים ומפרט טכני 52..................................................................... .1מפרט כללי 40 ................................................................................................................. .2תנאי עבודה מיוחדים 34 .................................................................................................. 3.נוהלי בטיחות ל"עבודה חמה" 32 ...................................................................................... .3היקף העבודה וטיבה 30 ................................................................................................... .2ריהוט מעבדתי32 ............................................................................................................ .0מנדפים כימיים 20 ........................................................................................................... .0מפוחי פליטה ואוורור צנטרפוגלים 00 ................................................................................ .0מערכות תעלות פליטה ממנדפים כימיים וארונות אחסון כימיקלים 02 .................................. .2הצהרת ספק/קבלן 03 ...................................................................................................... .10נספח בטיחות – דרישות בטיחותיות למנדף כימי 02 ............................................................ .11תכניות 00 ...................................................................................................................... .12הצהרת קבלן 00 .............................................................................................................. מסמך ד' – הסכם32..................................................................................................... נספח א' – אישור עריכת ביטוח 23 ......................................................................................... נספח ב' – בטיחות בעבודה20 ................................................................................................ נספח ג' – נוסח ערבות הביצוע והבדק20 ................................................................................. נספח ד' – ערבות המכרז 22 ................................................................................................... מסמך ה' – רשימת תוכניות 155 ...................................................................................... מסמך ו' – 1-תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים 151 ............................................................ מסמך ו' – 5-תצהיר בדבר היעדר הרשאה פלילית 157 .......................................................... מסמך ו' – 7-תצהיר בדבר היעדר הרשעות 151 ................................................................... מסמך ו' – 1-התחייבות לשמירת סודיות 150 ..................................................................... -3- מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר מסמך א5- רשימת המתכננים ומסמכי ההזמנה -4- מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר מסמך א' - 5-רשימת המתכננים שם תפקיד ד"ר רמי פדהצור מנהל המעבדה 02-0221211 רם אסולין סמנכ"ל לוגיסטיקה 02-0221200 02-0221240 סימה שרי מנהלת תחום לוגיסטיקה 02-0221200 02-0222000 020-2200323 יעקב מולכו אדריכל 02-0011010 02-0011022 020-2233110 מירב לרון אדריכלית 02-0011010 02-0011022 הגר דביר אדריכלית 04-0320222 04-0320223 E-mail טלפון פקס נייד 02-0221240 023-2001200 [email protected] 020-0003230 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] ד"ר נעמי סיני בטיחות מעבודות 02-2440401 02-2442200 023-0001200 [email protected] יואב סרי כמאי 02-0304402 02-0304410 020-2234040 [email protected] איציק כלפון מתכנן מ.א תברואה וגזים 02-2004321 02-2004321 022-0002030 [email protected] שבתאי אובלנדר מתכנן ספרינקרלים 02-2020002 02-2022000 022-0020020 [email protected] אפי כהן מתכנן קונסט' 02-2040013 02-2042442 020-2244222 [email protected] איתן בסיס מתכנן חשמל+תקשורת 003-0021012 000-2141012 020-0220303 [email protected] אייל ניב תיאום מערוכת 04-0033203 04-0033202 022-0200020 [email protected] אלון אפשטיין יועץ בטיחות אש 02-0300330 02-0300332 022-2222033 [email protected] אלעד משיח יועץ אקוסטיקה 03-0200033 03-0200230 022-4231312 [email protected] מוטי קובי ניהול הפרוייקט 02-0200002 02-0200002 020-0204020 [email protected] -5- מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר מסמך א' כתב הזמנה -6- מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר מסמך א' – הזמנה להציע הצעות הזמנה להציע הצעות מבוא .1 מכללה אקדמית הדסה ,ע"ר (להלן" :המזמינה") ,מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן ,להגיש הצעות בהתאם לתנאי מסמכי הזמנה זו ,לבחירת זכיין לביצוע פרויקט לייצור ,אספקת והתקנת ריהוט מעבדות ומנדפים (להלן" :הציוד") ,במעבדות המזמינה בירושלים (להלן יחד" :הפרויקט") ,הכול בהתאם להוראות ההסכם המצורף למסמך זה כמסמך ד'. .2 המציעים מתבקשים להגיש את הצעותיהם בהתאם לתנאי ההזמנה המפורטים להלן. .4 מבלי לגרוע מסמכות המזמינה לדחות את המועדים הקבועים במסמכי המכרז ,להלן מתווה לוחות הזמנים המתוכנן להליכי המכרז: תאריך פעילות מועד פרסום המכרז 00.01.12 מועד סיור קבלנים (חובה) 13.01.12בשעה 11:00 מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז 22.01.2012 מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה 10.01.2012בשעה 13:00 מועד אחרון להגשת הצעות 22.01.2012 מסמכי המכרז .3 מסמכי המכרז כוללים את המסמכים המפורטים להלן: א. כתב הזמנה להציע הצעות – מסמך א' (מסמך זה ,להלן" :ההזמנה"); ב. טופס הגשת הצעה – מסמך א' ;1 ג. טופס פרטי המציע ,איש קשר ומסמכי הערכה – מסמך ב'; ד. מפרט טכני וכתב כמויות – מסמך ג'; ה. הסכם ההתקשרות – מסמך ד'; ו. ערבות המכרז – מסמך ה'; -7- מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר ז. תצהירים – מסמך ו'. .2 מסמכים אלו ,על נספחיהם ,יכונו להלן ביחד או לחוד – "מסמכי המכרז". .0 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז תינתן עדיפות למסמכי המכרז על-פי הסדר הבא: א .המפרט הטכני – מסמך ג'. ב .הסכם ההתקשרות – מסמך ד'; ג .ההזמנה (מסמך זה); כל שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו במסמכי המכרז לא יחייבו את המזמינה והמזמינה, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי ,תהא רשאית לפסול את ההצעה. רכישת מסמכי המכרז .0 מסמכי המכרז ניתנים לרכישה במשרדי המזמינה ,רח' הנביאים ,40ירושלים ,וזאת על-פי תיאום מוקדם ,בטל' .02-0220020 :עלות רכישת המסמכים הינה סך של 200ש"ח (חמש-מאות שקלים חדשים) כולל מע"מ ,שישולמו באמצעות המחאה שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז ,לפקודת מכללה אקדמית הדסה ,ע"ר ,ושלא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין ללא תשלום בהזמנה במשרדי המזמינה ,על-פי הפרטים שצוינו לעיל ,וכן באתר האינטרנט של המזמינה (מסמכי ההזמנה בלבד).www.hadassah.ac.il : מודגש ,למען הסר ספק ,כי אין בעצם קבלת התשלום ממציע כלשהו כדי ליצור הכרה בהתאמת המציע ,כשירותו ו/או כישוריו לצורך עמידה בתנאי המכרז. בעת רכישת מסמכי המכרז ,יקבל כל מציע קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז שתצורף להצעתו. מובהר כי רכישת מסמכי המכרז הנה חובה והיא מהווה תנאי-סף להשתתפות במכרז ,ובכלל זה מהווה תנאי סף להגשת שאלות ולהגשת הצעות .למען הסר ספק ,הרכישה כאמור לעיל אינה ניתנת להעברה לצד ג'. תיאור כללי של הפרויקט .0 מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז ,להלן תיאור תמציתי של הפרויקט .תיאור תמציתי זה מובא לנוחיות המציעים בלבד ועל אף האמור בו ,בכל מקרה של סתירה בין האמור בסעיף זה לבין האמור בהוראות ההסכם ו/או במסמך ג' ,תגברנה הוראות מסמך ג' ,בהתאם להוראות סעיף 6לעיל. .2 במסגרת פעילותה בפיתוח המכללה האקדמית שמפעילה המזמינה בירושלים ,מקדמת המזמינה פרויקט ריהוט המעבדות והתקנת מנדפים .הפרויקט הינו לייצור ,אספקת והתקנת ותחזוקת ריהוט המעבדות והמנדפים. .10הציוד יהיה בכמויות ,בסטנדרט הבינוי ,הגמר וההתקנה של שלא יפחת מהמפורט במפרט הטכני (מסמך ג') ,אשר יוצבו במעבדות המזמינה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את היקף ההזמנה ב- ,22%וזאת במחיר ובתנאים הנקובים בהזמנת המציע. -8- מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר תנאי-סף להשתתפות מכרז .11רק מציעים אשר מקיימים את כל תנאי-הסף המפורטים להלן ,יהיו זכאים להגיש הצעה במכרז זה: .11.1 ברשות המציע נמצאים כל המפרטים הנזכרים במפרט הטכני – מסמך ג' והוא פועל בכפוף לתקנים לייצור אספקה והתקנת ריהוט מעבדתי ומנדפים ,ויבצע את עבודתו בהתאם ובכפיפות לדרישות מכרז זה ובכללם המפרט ודרישות הבטיחות. .11.2 המציע הינו בעל ניסיון של 10שנים לפחות בביצוע עבודות ריהוט משרדי ,ייעודי ומעבדתי ,למעבדות ביולוגיות כימיות ,כולל מנדפים ,מתקני מחקר מדעי וחדרי עזר מעבדתיים ומשרדיים. .11.4 בשלוש השנים האחרונות ביצע בהצלחה לפחות 2פרויקטים של ריהוט מעבדות ,מתוכן לפחות 2פרויקטים בהיקף שלא יפחת מהיקף הפרויקט. עדיפות תינתן למציע אשר ביצע בשלוש השנים האחרונות עבודות כאמור במוסדות להשכלה גבוהה. .11.3 בין עובדי המציע מנהל עבודה/רכז קבוצת הרכבה בעל ניסיון בביצוע עבודות הרכבת ריהוט ומנדפים כולל ניסיון מוכח של 10שנים לפחות בביצוע עבודות ריהוט ומנדפים במעבדות ,תיאום חיבור מערכות קוויות אינסטלציה וחשמל לפרטי ריהוט ותיאום עם קבלנים אחרים ,אשר יועסק בביצוע הפרויקט במשך כל ימות ושעות העבודה. .11.2 המציע רכש את מסמכי המכרז (וצרף להצעתו את הקבלה בגין התשלום); .11.0 המציע המציא ערבות מכרז חתומה ,בנוסח המצורף כמסמך ה' להזמנה זו; .11.0 המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל. הצעה כספית .12המציע יגיש הצעת מחיר (נקובה בשקלים חדשים) לאספקת הציוד בהתאם למפרט הטכני המפורט במסמך ג' ,והתקנתו במיקום שייקבע על-ידי המזמינה. .14הצעת המחיר לא תכלול מע"מ. הבהרות ושינויים .13המציעים רשאים לפנות בבקשות הבהרה בנוגע למכרז ולמסמכי המכרז ,עד המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה ,הקבוע בסעיף 3לעיל. .12בקשות הבהרה יש להפנות בכתב בלבד ,באמצעות פקס ,02-0222020או בדוא"ל ,[email protected]:מזכירת אדמיניסטרציה במזמינה ,לידי הגב' רויטל שמעוני ..מציע שלא יפנה בבקשת הבהרה עד למועד האמור ,יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי-בהירויות ,סתירות או אי-התאמות במסמכי המכרז ,לרבות בהסכם הזיכיון על נספחיו. -9- מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .10שאלות הבהרה יתקבלו רק ממציע אשר שילם את דמי ההשתתפות במכרז והציג אסמכתא מתאימה על התשלום .תשלום דמי ההשתתפות יהא עד ליום האחרון לרכישת מסמכי המכרז כאמור לעיל .מציע אשר לא ישלם את הסך הנ"ל לא יוכל להציג שאלותיו כאמור לעיל ו/או לקבל מענה לשאלות ו/או להשתתף במכרז. .10המזמינה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,להשיב על בקשות הבהרה כאמור .הבהרות או תיקונים של מסמכי המכרז לא יחייבו את המזמינה אלא אם נעשו בכתב על-ידי מי שמוסמך לכך. הבהרות או תיקונים כאמור יימסרו על-ידי המזמינה לכל המשתתפים אשר שילמו את דמי ההשתתפות במכרז .במקרה של משלוח הבהרות או תיקונים כאמור לעיל ,על המציע לצרף הבהרות או תיקונים אלו להצעתו ,במסגרת כל מסמכי המכרז כאמור בסעיף 29להלן ,כשהם חתומים על-ידו .כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות בכתב תחייבנה את המזמינה. .10לגבי כל שינוי ,תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז ,בין בגוף המסמכים ,בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת ,תהיה המזמינה ,בהתאם לשיקול דעתה המוחלט ,רשאית ,אך לא חייבת ,להתעלם מכל שינוי כאמור ולראותו כאילו לא נעשה ו/או תהיה רשאית לפסול את ההצעה. .12המזמינה רשאית להכניס בכל עת שינויים במסמכי המכרז ורק המסמכים הסופיים ,כפי שיחתמו על-ידי המזמינה ועל-ידי המציע שיבחר ,יחייבו את המזמינה .השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי-נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ויובאו בכתב לידיעתם של כל משתתפי המכרז בדואר אלקטרוני או בדואר רשום או בפקסימיליה ,לפי הפרטים שנמסרו מראש. .20להסרת ספק ,בכל מקרה ,ובכלל זה במקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי-בהירויות לגבי מסמכי המכרז ,המזמינה תקבע את הפרשנות המחייבת .למציע לא תהיה כל טענה או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי-התאמה בגין הפירוש או הנוסח שבחרה המזמינה .לא קבעה המזמינה כאמור ,הרי שתינתן עדיפות לפרשנות המטיבה עם המזמינה. .21למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המציע לא יבצע בנוסח המודפס של כל טופס וטופס האמור בנוהל המכרז כל תיקונים ,שינויים ,השמטות ותוספות כלשהן. ערבות המכרז .22להבטחת קיום התחייבויותיו של המציע לקיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ,ולהבטחת רצינות הצעתו של המציע ושיפוי המזמינה ,ימסור המציע לידי המזמינה ערבות בנקאית, אוטונומית ובלתי-מותנית בסך 02,000ש"ח (שישים וחמש אלף שקלים חדשים) ,מאת בנק מסחרי בישראל או חברת ביטוח בישראל (שניהם יקראו להלן" :הבנק") החתומה כדין על-ידי הבנק (להלן" :ערבות המכרז"). ערבות המכרז תהיה בתוקף לכל הפחות עד תום 100ימים מן המועד האחרון להגשת ההצעות, כהגדרתו בסעיף 3לעיל ,ותיערך בנוסח כתב הערבות ,מסמך ה' למסמך זה .על אף האמור, המזמינה ,תהא רשאית ,על-פי שיקול-דעתה הבלעדי ,לדרוש מהמציע הארכת הערבות לתקופה נוספת של עד 20ימים. .24המזמינה תהיה רשאית ,לאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו ,להציג את ערבות המכרז לפירעון ולחלט את מלוא הסכום הנקוב בה או את חלקו ,על-פי שיקול-דעתה המוחלט והבלעדי ,בכל מקרה בו המציע לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ,ובכלל זה אם נהג - 11 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר בעורמה או בחוסר נקיון כפיים ,מסר מידע בלתי-מדויק ,חזר בו המציע ו/או מי מיחידי המציע, מההצעה בעודה בתוקפה ,או חזר בו מכל חלק שלה בכל צורה שהיא ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בגין הזכייה במכרז ו/או לא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה וליתר מסמכי המכרז ו/או סטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז. למען הסר ספק מובהר ,כי המזמינה תהא רשאית להציג את ערבות המכרז לפירעון ולחלט את מלוא הסכום הנקוב בה או את חלקו ,על-פי שיקול-דעתה הבלעדי והמוחלט ,בכל מקרה בו יפעל המציע בקשר עם המכרז שלא בתום-לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז מעין זה. זכותה של המזמינה להציג את ערבות המכרז לפירעון הינה בנוסף לכל סעד אחר אשר עומד למזמינה בהתאם למסמכי מכרז זה ועל-פי כל דין. .23ערבות המכרז תוחזר למציע אם לא נתקיימו אף אחת מהנסיבות המפורטות לעיל בדבר זכות המזמינה להציג את הערבות לפירעון ,ובתנאי נוסף כי אם נתקבלה הצעתו של המציע ,הופקדה בידי המזמינה ערבות הביצוע כהגדרתה בהסכם התקשרות (מסמך ד') .לא התקבלה הצעתו של המציע ,תוחזר ערבות המכרז למציע לא יאוחר מ 20-ימים ממועד הגשת ההצעות (בכפוף לזכותה של המזמינה לבקש את הארכת תוקפה של הערבות). .22ה מזמינה תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה ,או להכשירה למרות הפגמים שנפלו בה ,ככל שהתרשמה ,לפי שיקול-דעתה המוחלט ,כי המדובר בפגמים שאינם מהותיים ואינם פוגעים בשוויון בין המציעים. הדין החל .20מכרז זה ינוהל ויפורש בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל ,לרבות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב– 1222ותקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,התש"ע–.2010 .20הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז נתונה לבתי-המשפט המוסמכים בעיר ירושלים, ולהם בלבד. .20ההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין והוראות מסמכי המכרז והמציעים ייחשבו, לכל דבר ועניין ,כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך הכנת והגשת הצעותיהם ולצורך השתתפותם במכרז. .22בחתימתו על-גבי מסמך א' , 1מאשר המציע כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז (המפורטים בסעיף 4לעיל) ,קרא אותם והבין את תוכנם וכי הוא מקבל על עצמו את כל התנאים וההתחייבויות על- פיהם. הגשת ההצעות .40את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית ,לתיבת המכרזים שבמשרדי המזמינה ,רח' הנביאים ,40 ירושלים ,עד המועד הנקוב בסעיף 3לעיל ,בשעה ( 13:00להלן" :מועד הגשת ההצעות"). הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז – לא תשתתף במכרז. .41ההצעה תוגש במעטפה סגורה ,ללא זיהוי חיצוני ,אשר תכיל את כל מסמכי ההזמנה ,לרבות הערבות הנזכרת בסעיף 22וקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז .על המעטפה יצוין – "מכרז ."10/51 - 11 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .42המציע יצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ,לרבות כל התשובות לשאלות ולבקשות ו/או הודעות על שינויים שנמסרו על-ידי המזמינה ,על כל צרופותיהם ונספחיהם ,כשהם חתומים על- ידי מורשי החתימה מטעם המציע. .44לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל ,או הוגשה הצעה שלא כאמור בסעיף 31דלעיל ,רשאית ועדת המכרזים ,מטעם זה בלבד ולפי שיקול-דעתה הבלעדי והמוחלט ,שלא לבדוק את ההצעה ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה ,וכן רשאית המזמינה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים ,לפי שיקול-דעתה הבלעדי. .43על אף האמור לעיל ,המזמינה רשאית להאריך את מועד סגירת המכרז ,על-פי שיקול-דעתה, בהודעה בכתב למציעים. מסמכי ההצעה .42כל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן: .42.1 כל מסמכי המכרז לרבות נספחים וצרופות כשהם חתומים בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך ,על ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעמו וכמפורט להלן ,לאחר שהושלמו בהם כל הפרטים הנדרשים להשלמה וביניהם: .42.2 תיאור כללי של פרופיל המציע. .42.4 מסמכים הנדרשים במסגרת הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף כדלקמן: .42.3 דוחות כספיים שנתיים מבוקרים לשנים 2012 ,2011ו.2014- .42.2 מסמכים נוספים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי-הסף. .42.0 קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. .42.0 אישור עדכני של שלטונות המס בדבר היותו של המציע עוסק מורשה. .42.0 אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו–.1200 .42.2 במקרה של תאגיד – העתק של תעודת הרישום של התאגיד ,ואישור עדכני של רואה- חשבון או עורך-דין של התאגיד בדבר זכויות המורשים לחתום בשמו של התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם .היה המציע מורכב ממיזם משותף של תאגידים ,יצורפו תעודת רישום התאגיד ואישור עורך-דין לגבי זכויות החתימה בתאגיד ,ביחס לכל אחד מהשותפים במציע. .42.10מציע העונה על דרישות תיקון התשס"ג (מס' )2לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב–,1222 לעניין עידוד נשים בעסקים ,יגיש אישור של רואה-חשבון ותצהיר ,שלפיו העסק הינו בשליטת אישה ,בהתאם להגדרות התיקון לחוק. .42.11בנוסף לאמור לעיל ולאמור במסמכי המכרז ,יחולו הוראות תקנה 0לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג.1224- - 12 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .40למען הסר ספק מובהר ,כי חתימתו של כל אחד מהגופים המרכיבים מיזם משותף המשתתף במכרז ,תחייב את אותו גוף ,ביחד ולחוד ,עם יתר החברים במיזם משותף .עוד מובהר כי כל אחד מחברי המיזם משותף יידרש לחתום על כל מסמכי הסכם הזיכיון ,על נספחיו ,והצעתם תחייב כל אחד מיחידי המיזם ,ביחד ולחוד. .40לא צירף מציע להצעתו אי-אלו מהמסמכים המפורטים לעיל ,תהא ועדת המכרזים של המזמינה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחילופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית ועדת המכרזים להתעלם מפגמים שאינם מהותיים ,לפי שיקול-דעתה הבלעדי. תוקף מסמכי המכרז .40ההצעות תעמודנה בתוקפן ותחייבנה את המציעים לתקופה של 20יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. .42המזמינה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם לתנאי המכרז או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה ,הכול לפי שיקול-דעתה הבלעדי של המזמינה. .30המזמינה תהא רשאית להודיע למציעים על הארכת תוקף הצעתם למכרז לתקופות נוספות וזאת לפי שיקול-דעתה הבלעדי .הודעה כאמור תאריך אוטומטית את הצעת המציע .אף לאחר חלוף תקופת הארכה לעיל ,תישאר ההצעה בתוקף ,אלא אם יודיע המציע בכתב למזמינה כי הוא חוזר בו מההצעה. .31מבלי לגרוע מהוראות מהאמור לעיל ,מובהר כי במקרה ובמשך התקופה האמורה בסעיף 38 לעיל יחזור בו המציע מהצעתו או מכל חלק ממנה בכל צורה שהיא ,ו/או יפעל בחוסר תום-לב ו/או בדרך שאינה מקובלת ,תהא המזמינה זכאית לחלט את ערבות המכרז. .32בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז ,הבין את תהליך הקמת הפרויקט וכן כי בחן את כל הנתונים הרלוונטיים מכל סוג שהוא והגיש הצעתו על בסיס זה .בנוסף ,מצהיר המציע כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל ,לרבות – מבלי לגרוע מכלליות האמור – את דיני המכרזים החלים בישראל ,לרבות כל דרישות הרישום החלות על המשתתפים ו/או הזוכים במכרז. .34אם ימצא בית-משפט מוסמך כי אין תוקף לסעיף או לסעיפים במסמכי המכרז או לחלקי סעיפים במסמכי המכרז או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם ,לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר מסמכי המכרז אשר ייוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין; זולת אם החליטה המזמינה כי עקב ביטול כאמור לעיל או צמצום כאמור להלן ,יש לערוך במכרז שינויים נוספים או לבטל את המכרז. .33מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הובא עניין הנוגע או הקשור למכרז בפני ערכאה שיפוטית ונפסק על- ידי אותה ערכאה כי הוראה או חלק מהוראה מהוראות מסמכי המכרז פסולה ,מבוטלת או בטלה ,משום שאינה עומדת בדרישות הדין או מכל סיבה אחרת ,יראו את אותו חלק בהוראה כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת על-מנת שתוסיף לעמוד בתוקפה. - 13 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר עלות הכנת הצעות .32המציעים ישאו בהוצאות השתתפותם במכרז והכנת ההצעות ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמינה בגין הוצאות אלו ,וזאת אף אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא. .30מסמכי המכרז הינם רכוש המזמינה והם נמסרים למציעים לצורך הגשת הצעותיהם במכרז בלבד .אין לעשות בהם כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה .המציע אינו רשאי להשתמש במסמכי המכרז ובמידע שבהם לגבי הצעות אחרות ו/או לכל מטרה שהיא. שינוי תנאי המכרז .30המזמינה רשאית בכל עת ,עד למועד הקבוע להגשת ההצעות ,לשנות כל תנאי מתנאי המכרז ובכלל זה את תנאי הסכם הזיכיון ,בין אם מיוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות או בקשות מציעים שתוגשנה בהתאם להוראות סעיף 14לעיל. .30שינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה בכתב שתופץ לכל המציעים שרכשו את מסמכי המכרז וכן באתר האינטרנט של המזמינה .www.hadassah.ac.il :יובהר כי באחריות המציעים לבדוק באופן שוטף את ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט ,ככל שתהיינה .הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז המפורטים במסמכי המכרז .למען הסר ספק ,מובהר כי לא יהא תוקף לכל התייחסות של המזמינה למסמכי המכרז ,אלא אם ניתנה הודעה על כך בכתב שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז לכתובתם כפי שנרשמה אצל המזמינה במועד רכישת מסמכי המכרז ,או באתר האינטרנט הנ"ל. הארכת מועדים .32מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 3לעיל (לוח זמנים למכרז) ובסעיף 47לעיל (שינוי תנאי המכרז) לעיל ,המזמינה רשאית לדחות כל אחד מהמועדים הקבועים בהזמנה זו ,לרבות מועד הגשת ההצעות ,ככל שתמצא לנכון ואף מספר פעמים ,בהודעה לפי סעיף ( 48שינוי תנאי המכרז) .על מועד הגשת ההצעות החדש אשר ייקבע על-ידי המזמינה ,במידה שייקבע ,תחולנה כל ההוראות אשר חלו על מועד הגשת ההצעות אשר קדם לו ,אלא אם כן נאמר אחרת בהודעה בדבר הדחייה .למען הסר ספק ,אין באמור בסעיף זה בכדי להבטיח הענקת ארכה להגשת הצעות. שפת ההצעות .20ההצעות על כל צרופותיהן ,לרבות :טפסי המכרז ,ההודעות והבקשות הנוגעות למכרז ,יוגשו בשפה העברית בלבד. .21במידה שהמסמך המקורי איננו ערוך בשפה העברית – יצורף המסמך המקורי ואישור נוטריוני לתרגום לשפה העברית. הגשת הצעה אחת .22כל מציע (לרבות תאגיד החבר במיזם משותף) רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .24מציע יהיה רשאי להשתתף במכרז רק אם הוא וכל גוף שהוא בעל עניין בו או גוף שהוא בעל עניין במציע או גוף הנשלט על-ידי בעל שליטה במציע ,לוקחים חלק בהשתתפות במכרז בהצעה אחת בלבד. - 14 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .23למען הסר ספק ,מובהר כי לא ניתן לשנות את ההצעה לאחר מועד הגשת ההצעה ,למעט כתוצאה משינויים ,תיקונים ו/או התאמות אשר נתבקשו על ידי המזמינה בהתאם למסמכי המכרז. ההליכים לבחירת המציע הזוכה .22בחינת ההצעות ועריכת ההשוואות והבדיקות ביניהן וכן בחירת ההצעה הזוכה ,אם בכלל, ייעשו מטעם המזמינה .המזמינה תהא רשאית להסתייע בבדיקותיה ,בין היתר ,ביועצים מקצועיים ובוועדות משנה מטעמה. .20ועדת בדיקה מטעם המזמינה תבחן את קריטריון האיכות של המציעים. .20ועדת הבדיקה ו/או ועדת המכרזים רשאית לדרוש קבלת הבהרות להצעה ,או הסרת אי- בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות ו/או לקבל השלמות ו/או תיקונים ,והמציע מתחייב לשתף פעולה עם המזמינה במתן כל הבהרה כאמור .כן רשאית המזמינה לדון עם מציע/ים בפרטי הצעתם ו/או לבקש מציע/ים לתקן ו/או לשפר את הצעתו/יהם ,בין בשלב אחד ובין במספר שלבים ,בין לפני בחירת זוכה ובין לאחריה והכל לפי שיקול-דעתה הבלעדי של המזמינה. .20דירוג ההצעות ייעשה על בסיס שקלול קריטריונים איכותי וכמותי ,כאשר לקריטריון האיכות משקל של 20%בניקוד המכרז ,ולקריטריון המחיר משקל של 20%בניקוד המכרז .דירוג הקריטריונים ייעשה על-פי אמות המידה המפורטות להלן ובהתבסס על מענה המציע לדרישות תנאי הסף ומסמכי הערכה כאמור לעיל : איכות ההצעות ()15% .20.1 ניסיון והיקפי פרויקטים – הציון שיוענק לניסיונו של המציע (או קבלן המשנה מטעמו) ייקבע בין אפס ( )0לבין מאה ( ,)100על-פי המפורט בטבלה להלן .משקלו של הציון שיוענק לניסיונו של המציע (" )"Eמהווה 30%מן הניקוד הסופי. ניקוד מרבי מס' סעיף משנה .1 היקפי פרויקטים לביצוע עבודות ריהוט משרדי ,ייעודי ומעבדתי למעבדות כימיות וביולוגיות ,כולל מנדפים ,מתקני מחקר וחדרי עזר מעבדתיים ומשרדיים 32 .2 היקפי פרויקטים לביצוע עבודות ריהוט משרדי ,ייעודי ומעבדתי שבוצעו עבור מוסדות להשכלה גבוהה 12 .4 מס' שנות ניסיון מנהל עבודה/רכז קבוצת הרכבה מטעם המציע 10 .3 התרשמות המציע מאיכות העבודות והמלצות מזמיני העבודה 40 סה"כ 155 - 15 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .20.2 בכל אחד מסעיפי המשנה יוענק ציון מקסימאלי למציע שהציג את הנתון הגבוה ביותר באותו סעיף-משנה .לכל אחד מהמציעים האחרים יוענק ציון יחסי ,כשיעור היחס בין הנתון שהציג לבין הנתון שהוצע על ידי המציע שקיבל את הציון המקסימאלי בגין אותו סעיף-משנה .לכל מציע יקבע ציון סופי השווה לסכום כל הציונים שקיבל בכל אחד מסעיפי-המשנה. ההצעה הכספית ()25% .20.4 מחירי היחידות בהתאם לכתב הכמויות (מסמך ג'). .20.3 הציון שיוענק להצעה הכספית של המציע ייקבע בין אפס ( )0לבין מאה ( .)100ההצעה שתקבל את הציון (" )"Pהמקסימאלי ( 100נק') ,תהיה זו שהצעת המחיר שלה עבור הכוללת עבור הפרויקט תהיה הנמוכה ביותר .יתר ההצעות יקבלו ציון באופן יחסי לניקוד של ההצעה הטובה ביותר .משקלו של הציון שיוענק להצעה הכספית (")"P מהווה 00%מן הניקוד הסופי. .22המזמינה רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות ,הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כן רשאית היא להתנות את הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה וכן רשאית היא לדרג מציע או מציעים נוספים ,מלבד בחירת זוכה ,ולקבוע כי במקרה שזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו ,יבוא במקומו המציע שדורג אחריו. .00המזמינה תהיה רשאית אף לבטל את המכרז ו/או להוציא מכרז חדש תחתיו ,ובכל מקרה לא תהא למי מהמציעים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתה של המזמינה ,באשר תהיה. .01מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ידוע למציע כי במקרה של אי-התמלאות התנאים המוקדמים הנדרשים ו/או במקרה של קבלת הצעות בלתי-מתאימות ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המזמינה ,לא תתקבל הצעת המציע ו/או כל הצעה שהיא ,ולא תהא למציע כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ו/או בקשר להוצאות שהוציא להגשת הצעתו. שלבי בדיקת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז .02בדיקת והערכת ההצעות ובחירת המציע הזוכה תתבצע כדלקמן: .02.1 שלב א' :בדיקת זהות המציע ועמידתו בתנאי-הסף – בשלב זה יבדקו המסמכים שהוגשו על ידי כל מציע על מנת לוודא שההצעה עומדת בדרישות הסף שנקבעו לצורך השתתפות במכרז ,וכן שהינה כוללת את כל המסמכים והאישורים שהמציע נדרש לצרף להצעתו. לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל ,רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול-דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית המזמינה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול-דעתה הבלעדי. .02.2 שלב ב' :בדיקת איכות – ניסיון ופרויקטים קודמים. ציון האיכות המינימאלי הינו .00%מציע שיקבל ציון איכות נמוך מ 00% -יפסל ולא יעבור לשלב בדיקת הצעות המחיר. - 16 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .02.4 מקום שבו לא התקבלו לכל הפחות שתי הצעות העוברות את ציון הסף לאיכות (,)00% המזמינה שומרת על זכותה לאפשר להצעות שציון הסף לאיכות שלהן מעל ,00%לעבור לשלב בדיקת הצעות המחיר. .02.3 שלב ג' :לאחר ניקוד המציעים כאמור לעיל ,תפתח ועדת המכרזים את מעטפת ההצעה הכספית של המשתתפים אשר עמדו בציון הניקוד המינימאלי כאמור לעיל. .02.2 שקלול ההצעות :שקלול ההצעות ייעשה לפי נוסחת הציון המשוקלל כדלקמן: S=0.6*P +0.4*E כאשר: – Eציון איכות של המציע – Pציון הצעת המחיר – Sהציון הסופי אומדן .04המזמינה שומרת על זכותה לערוך אומדן לשווי ההתקשרות (להלן" :האומדן") ,וכי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמינה על-פי מסמכי הזמנה זו ו/או על-פי דין ,תהא המזמינה רשאית לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן ,ואף בנסיבות בהן יתגלה פער משמעותי בין ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר לבין האומדן ,לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן ,הכל על-פי שיקול-דעתה המוחלט: .04.1 לבצע בדיקה בקשר לקיומו של פער משמעותי כאמור ,לרבות עריכת שימוע ,ככל שנדרש; .04.2 לבחור את ההצעה הזוכה במכרז ,חרף קיומו של פער משמעותי; .04.4 לבטל את המכרז ,ובמקרה כאמור לא יהא זכאי הזוכה במכרז לפיצוי כלשהו; .04.3 לנהל משא-ומתן במטרה להפחית את הפער בין ההצעה הזוכה לבין האומדן; .04.2 להורות על הגשת הצעות כספיות חלופיות. .03למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה ו/או בזכויות המזמינה על-פיו כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות המזמינה בהתאם ליתר הוראות הזמנה זו ,וכן אין בהוראות אלו כדי לגרוע מזכויות המזמינה בהתאם לתקנות (21א )1ו(24-א) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג,1224- ומזכויות המזמינה על-פיהן ,באופן שהמזמינה תהא רשאית על-פי שיקול-דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמציעים שהגישו הצעות כשרות ,הצעה כספית חוזרת ומשופרת ,וזאת בכל מקרה שבו התגלה פער כלשהו (חיובי או שלילי) בין הצעותיהם לבין האומדן. .02המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות המזמינה על-פי סעיף זה ,והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפעלת סמכויותיה של המזמינה כאמור. - 17 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר ניהול משא-ומתן עם מציעים ותיקון הצעות .00המזמינה או מי מטעמה רשאים ,על-פי שיקול-דעתם ,לנהל משא-ומתן עם כל מציע ו/או לדון עם מציע בפרטי הצעתו ,לבקש הבהרות לגביה ולבקש מהמציעים ,בין אם מדובר במציע בודד ובין אם מדובר במספר מציעים ,לתקן או לשפר את הצעותיהם ,בין בשלב אחד ובין במספר שלבים .סדרי הדיון עם המציעים ייקבעו על-ידי המזמינה .המזמינה תודיע למציעים או לחלקם, לפי העניין ,על המועד האחרון להגשת הצעה מתוקנת או משופרת .למען הסר ספק ,אין בסמכות זו של המזמינה בכדי לחייב את המזמינה לנהל משא-ומתן כאמור ,כדי לאפשר למציע להסתייג ב כל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר למציע לחזור בו מהצעתו ו/או חלקים ממנה. .00מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף מצהיר ומאשר המציע כי הפרויקט נשוא מסמכי המכרז הינו בעל מורכבות מיוחדת ובין היתר משום כך תהיה המזמינה רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים השונים .בכל מקרה לא יהיה בניהול משא-ומתן כדי לגרוע מתוקפה של הצעה כפי שהוגשה טרם ניהול המשא-ומתן. החלטה על הזוכה במכרז .00המזמינה תבחר את המציע הזוכה בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,ותהא רשאית להחליט על כשירים נוספים (במידה ויהיו כאלה) ותודיע למשתתפים במכרז ,סמוך ככל הניתן לאחר קבלת ההחלטה ,על החלטתה. .02מובהר בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת או הצעה במלואה וכי המזמינה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא ,קודם או לאחר הזכייה ,והכל בהתאם להוראות הסכם הזיכיון .בסמכותה של ועדת המכרזים לבחור את המציע גם על-פי הערכתו ו/או המסמכים שהעביר במסגרת מכרז זה ו/או היכרותה עימו .כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים ,ללא חובת הנמקה .מובהר בזאת מפורשות ,כי לא תהא למציע כל דרישה – כספית ו/או אחרת – מהמזמינה ,בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי-קיבול ההצעה או ביטול המכרז. .00החלטת המזמינה להתקשר עם מציע לצורך ביצוע הפרויקט ,כולו או חלקו ,תהיה בכתב וחתומה בידי הגורמים המוסמכים לכך מטעם המזמינה .שום הודעה אחרת ,בין בכתב ובין בעל-פה ,לא תיצור הסכם מחייב בין הזוכה למזמינה ולא תקנה כל טענת השתק או מניעות כלפי המזמינה ו/או כלפי מי מטעמה. .01המזמינה תודיע לזוכה גם את המועד והמקום לחתימת הסכם הזיכיון ויתר מסמכי המכרז, אשר יהיה לא יאוחר מתום 40יום ממועד משלוח הודעת המזמינה כאמור .מובהר כי עד למועד דלעיל יהיה הזוכה חייב לבצע כל מעשה ו/או להשלים כל פרט אשר על-פי מסמכי המכרז כולם הוא מחויב לבצע ו/או להשלים לפני חתימת הסכם הזיכיון. .02הזוכה יופיע במקום ובמועד שתקבע לכך המזמינה בהודעתה וימציא למזמינה ,לא יאוחר ממועד זה ,את כל המסמכים אשר נדרש להמציאם עובר לחתימת הסכם הזיכיון ,לרבות ,בין היתר ,ערבות הביצוע ,כהגדרתה בהסכם הזיכיון ,הכל ככל שנדרש ולפי העניין. .04מ בלי לגרוע מכלליות האמור ,לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה והזוכה לא יהיה רשאי להתחיל בביצוע העבודה בטרם נחתם הסכם ההתקשרות (מסמך ד') על-ידי המזמינה לשביעות רצונה. - 18 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .03המועד לתחילת ביצוע העבודות בפרויקט על-ידי הזוכה יהיה בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות. .02במקרה שתתבטל הצעת מציע מסוים שהצעתו התקבלה ,וזאת מכל סיבה שהיא ,בין לפני שנחתם איתו הסכם ובין לאחר מכן ,לא תהא המזמינה חייבת להתקשר עם המציע הבא אחריו או עם כל מציע אחר ,ואולם מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא המזמינה רשאית לקבוע זוכה משני ,אשר במידה וזכייתו של הזוכה הראשון במכרז לא תצא לפועל ,מכל סיבה שהיא ,תהא המזמינה רשאית ,על-פי שיקול-דעתה ,לפנות לזוכה המשני ולהציע לו את הזכייה במכרז במקומו של הזוכה הראשון ,לרבות בדרך של ניהול משא-ומתן עם הזוכה המשני במטרה לשפר את הצעתו. .00גם לאחר קביעת הזוכה ,ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או לשפר את הצעתו. .00הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות ,חובה או סמכות בהתבסס על מידע ,הבטחה, התחייבות ,מצג ,הצעה ,הבנה ,פרסום ,פרוטוקול ,דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם הזיכיון, בין בכתב ובין בעל-פה ,בין לפני שנחתם ההסכם עימו – לרבות במסגרת הליכי מכרז זה – ובין לאחר שנחתם. גילוי מידע במכרז .00ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית ,על-פי שיקול-דעתה ,לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו ,עסקיו ,מבנה ההון שלו ,מקורות המימון שלו ,או של בעלי ענין בו ,וכן כל מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צד ג' בעניין זה .כן רשאית ועדת המכרזים (או מי מטעמה) על-פי שיקול-דעתה לבקר בפרויקטים אחרים של המציע במסגרת בדיקתה את המציע ובמסגרת הליך מתן הניקוד לאיכות המציע. .02מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון – רשאית ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לוועדת המכרזים ו/או למזמינה ,לפי העניין ,כתוצאה מההפרה ,לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין. .00זכה המציע ,ולאחר מכן התברר למזמינה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד או מטעה ,רשאית המזמינה לשלול את זכייתו מעיקרה ,מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל פיצוי או החזר הוצאות וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לועדת המכרזים ו/או למזמינה ,לפי העניין ,כתוצאה מההפרה ,לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין. .01ועדת המכרזים והמזמינה שומרות לעצמן את הזכות לוודא ממקורותיהן ובכל דרך בה יבחרו, אמיתות כל מידע שימסור המציע .בהגשת הצעתו יראו את המציע ,ואת בעלי הענין בו כאילו הסכימו לכך שוועדת המכרזים והמזמינה תקבלנה לגביהם מידע הקשור למכרז מכל גורם אחר ,ככל שהסכמה זו נחוצה. .02בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים ,אם ועדת המכרזים תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור במכרז ,פרט למידע שהינו ,לפי שיקול- דעתה של ועדת המכרזים ,בבחינת סוד מקצועי או מסחרי .עם זאת ,מסכים כל מציע במכרז ,כי במקרה שוועדת המכרזים תסבור ,לפי שיקול דעתה ,ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר ,כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות מידע כאמור ,תהיה ועדת המכרזים רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור ,כל עוד לא ניתן צו בית-משפט לפי פניית המעוניין בגילוי. - 19 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .04המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם יחול, במידע שמסר לוועדת המכרזים או למזמינה ,בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה ,ואם נקבע כזוכה – עד לחתימה על ההסכם. סודיות .03המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על-ידי המזמינה בקשר או לצורך המכרז או ביצוע העבודות על-פיו. .02מציע לא יהיה רשאי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא אלא בהסכמת המזמינה מראש ובכתב. .00המציעים מתחייבים לציית לכל הוראות המזמינה בנוגע לשמירת סודיות. .00כל מסמכי המכרז הנם רכוש המזמינה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה .אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת .לא הגיש המציע הצעה ,או קיבל הודעה מהמזמינה כי לא זכה במכרז ,יחזיר המציע את מסמכי המכרז ,אם נדרש לעשות כן על-ידי המזמינה. - 21 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר מסמך א'1- הצעת הקבלן - 21 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר מסמך א' – 1-הצעת המציע הצעת המציע לכבוד מכללה אקדמית הדסה ,ע"ר הנדון :הצעה לייצור ,אספקת והתקנת ריהוט מעבדות ומנדפים במכללה האקדמית הדסה ירושלים אני/אנו החתום/מים מטה ,לאחר שקראתי/נו בעיון את ההזמנה להציע הצעות ,הסכם הזיכיון על נספחיו ויתר מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם ,מצהיר/ים בזה כדלקמן: .1 כי הבנתי/נו את כל המסמכים כמפורט לעיל ,ואת כל תנאיהם ואני/נו מסכים/מים לכל האמור בהם וכי אין לי/לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל המופיע בהצעתי/נו זו או במסמכי המכרז. .2 כי הבנתי/נו את אופן הגשת הצעת המחיר במסגרת מכרז זה ,המתאפשרת בדרך של תשלום דמי זיכיון למזמינה או לחילופין דרישת מענק הקמה חד פעמי מאת המזמינה ,להקמת הפרויקט. .4 כי הנני/נו מודע/ים ויודע/ים את כל הגורמים האחרים המשפיעים ו/או יכולים להשפיע על ביצוע העבודות ,כהגדרתן בהסכם הזיכיון ,ובהתאם לכך ובהתאם לכל האמור דלעיל, ביססתי/נו את הצעתי/נו וכי לא אגיש/נגיש שום תביעות או דרישות המבוססות ו/או נובעות מטענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי המכרז על נספחיו ,צרופותיו ומסמכיו או מי מהם והנני/נו מוותר/ים בזה מראש על כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כאמור. .3 כי בדקתי/נו והבנתי/נו את תהליך התכנון ,ההקמה וההפעלה של הפרויקט וכי האתר עליו תבוצענה העבודות ,דרכי הגישה אליו ,והמגבלות הנובעות ממיקומו ,לרבות בעלי העסקים ובעלי הזכויות הסמוכים ,מוכרים וידועים לי/לנו ואני/אנו מוותר/ים בזאת על כל טענת אי התאמה ביחס לשטחי הפרויקט ולסביבתם. .2 העבודות יבוצעו בתיאום ושיטוף מלאים עם כל קבלני הביצוע וספקים אחרים בפרוייקט זה. .0 כי בדקתי/נו היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיי/נו על-פי מכרז זה במלואן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בנוגע לאספקת החומרים ,הציוד ,כוח האדם ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיי/נו על פי מכרז זה ובמועדים הנקובים בו, ואני/אנו מוותר/ים בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור בכל אלה או בחלק מהם .כן אני/אנו מצהיר/ים כי אני/אנו מודע/ים לכך כי העבודות ,כולן או מקצתן ,עשויות להתבצע בחודשי החורף ו/או הקיץ .אני/אנו מצהיר/ים בזאת כי בידי/נו כל הדרוש לביצוע התחייבויותיי/נו על- פי מכרז זה במלואם ובמועדם או שיש באפשרותי/נו להשיגם מבעוד מועד. .0 . .0 כי אני/אנו מסכים/ים כי העבודות כהגדרתן במכרז זה כוללות את כל העבודות המפורטות במכרז זה על כל מסמכיו ,נספחיו ,וצרופותיו וכן כל עבודה אחרת גם אם לא פורטה במפורש ואשר קשורה באופן ישיר או עקיף לביצוע העבודות על-ידי/נו במלואן ,במועדן וברמה ואיכות - 22 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר מעולות ,לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,רכישה ,הובלה ואספקה של כל המוצרים, החומרים ,כוח-האדם הציוד וכו' הנדרשים לביצוע העבודות כאמור ,ובכלל זה כל הוצאה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או מס. .2 כי בחנתי/נו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהם ובכלל זה את הוראות הדין החל ,את הוראות תכניות בניין עיר הרלבנטיות ,את אתרי העבודות וסביבתם, את דרכי הגישה אליהם ,את כל המידע הדרוש בכל הקשור לקוי מים ,ביוב ,חשמל ,טלפון, ניקוז ואחרים ,בין שהם קיימים ו/או מבוצעים ובין שהם מתוכננים ,בין שהם עיליים ובין שהם טמונים מתחת לקרקע ואת כמויותיהם וטיבם של החומרים והאמצעים הדרושים לביצוע העבודות .כן אני/אנו מצהיר/ים בזה כי שוכנעתי/נו על יסוד בדיקותיי/נו כי הצעתי/נו משקפת תמורה הוגנת לביצוע התחייבויותיי/נו על-פי המכרז במלואם ובמועדם .אני/אנו לא אהיה/נהיה רשאי/ים לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות לרבות הארכת לוח זמנים ותקופת ביצוע העבודות עקב אי-ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או ההסכם ,או על אי-ידיעה או אי- הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו/או הנובע ממנו. .10כי יש לי/לנו את היכולת הפיננסית ,הידע ,המיומנות ,הכישורים המקצועיים והטכניים ,כוח העבודה המיומן והציוד הדרוש לביצוע התחייבויותיי/נו ,והכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבמסמכי המכרז. .11כי אני/אנו ער/ים לכך כי יהיה עלי/נו לבצע את התחייבויות המציע על-פי מסמכי המכרז באיכות גבוהה ביותר הדורשת מיומנות ,מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי/נו לעמוד בדרישות אלו ,ובלוח הזמנים הנקוב במסמכים המכרז ,ואני/אנו מודע/ים לכך שקבלתי/נו על עצמי/נו להשלים את העבודות במועדן כמפורט בהסכם על נספחיו ,ללא טענת עיכוב או השהיה ,תהא עילתן אשר תהא ,למעט מקרים המנויים במפורש במסמכי ההזמנה. .12כי הנני/נו מודע/ים ויודע/ים כי היקפו של הפרויקט ואופי השימושים שייעשו בו ,יהיו בהתאם לתוכנית המאושרת ,בכפוף להיתר הבנייה שיינתן לי/לנו על-ידי מוסדות התכנון המוסמכים, ובהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות. .14כי הנני/נו מודע/ים ומכירים את התוכנית המאושרת החלה על מתחם הפרויקט ,וכי אני/ו אדרש/נידרש לקבל את כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים לפי כל דין לצורך הקמת והפעלת הפרויקט ,לרבות מכל מוסדות התכנון המוסמכים ,וכי כל ההוצאות שיחולו בגין קבלת אישורים ,היתרים ורישיונות כאמור ,יחולו עלי/נו וישולמו על-ידי/נו .כן ידוע לי/לנו כי כל התנגדות ו/או תביעה ו/או טענה ו/או ערר שיוגשו על ידי מאן דהוא ביחס לפרויקט ו/או להוצאת היתרים בנוגע אליו ו/או להליכי הקמתו ו/או הפעלתו ,יהיו באחריותי/נו בלבד ויטופלו על-ידי/נו. .13כי הנני/נו עומד/ים בכל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ,כי הצעתי/נו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי ההזמנה ,וכי הנני/נו מקבל/ים על עצמי/נו לקיים אחר כל התחייבויות המציע ,בהתאם לכל התנאים שבמסמכי ההזמנה. .12כי הצעתי/נו זו מוגשת ללא קשר או תאום עם משתתפים אחרים. .10כי ידוע לי/נו כי כל ההוצאות בקשר לבדיקת ההזמנה ,בדיקת המכרז על נספחיו ,צרופותיו ומסמכיו השונים לרבות בדיקת אתר העבודות והכנת הצעה זו על כל הקשור בכך והנובע מכך וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו לרבות ההוצאות הקשורות בהוצאת הערבות הבנקאית ,תחולנה עלי/נו בלבד במלואן וכי לא תהיה לי/נו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג בגין כך. - 23 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .10כי ידוע לי/נו ואני/אנו מסכים/ים כי חתימתי/חתימתנו על ההצעה ועל הסכם הזיכיון מחייבות אותי/נו לכל דבר ועניין וכי אתם תהיו רשאים וזכאים לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי/נו זו וזאת במידה ואחזור/נחזור בי/נו מהצעתי/נו ,מכל סיבה שהיא וכי לא תהיה לי/נו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך. .10כי הנני/נו מסכים/ים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתי/נו זו כהצעה ללא חזרה כמשמעותה בסעיף 4לחוק החוזים (חלק כללי) ,התשל"ג ,1204 -ולפיכך בקבלתה על-ידכם ייכרת הסכם מחייב ביני/נו לבינכם. .12כי אני/אנו מתחייב/ים כי אם הצעתי/נו תתקבל ,אחתום/נחתום במועד שאדרש/נדרש לעשות זאת על הסכם הזיכיון ,כולל כל המסמכים ,הנספחים ,התכניות והשרטוטים המצורפים אליהם ,וכן על העתקים נוספים של הסכם הזיכיון ,בהיקף שייקבע על-ידכם ,וכי אמציא/נמציא לידיכם את הערבויות אשר מחובתי/נו להמציא לכם על-פי הוראות ההסכם. .20כי אם לא אחתום/נחתום מכל סיבה שהיא ,על הסכם הזיכיון ועל עותקים נוספים שלו כמבוקש על ידכם ו/או אם אחליט/נחליט מכל סיבה שהיא שלא לבצע את העבודות ו/או את התחייבויות המציע ו/או כל חלק מהם ו/או אם אחזור/נחזור בי/בנו מהצעתי/נו או מכל חלק ממנה ו/או אם אתנהג/נתנהג בקשר עם המכרז שלא בדרך מקובלת ובתום-לב ,אזי אני/אנו מסכים/ים כי סכום הערבות אשר המצאתי/נו לכם ביחד עם הצעתי/נו זו יחולט על-ידכם. .21כי הצעתי/נו זאת ,על כל המשתמע ממנה ,הינה בתוקף לתקופה של 20יום ממועד סגירת המכרז ,בכפוף לסמכות המזמינה להאריך מועד כאמור ב 20-ימים נוספים וכי אף אם חלפו כאמור ,וטרם התקבלה החלטה הקובעת את הזוכה במכרז ,תמשיך הצעתי/נו לעמוד בתוקפה. .22כי למען הסר ספק ,הריני/נו מצהיר/ים כי ידוע לי/נו כי המזמינה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי לרבות ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,וכי המזמינה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים כולם או עם חלקם בלבד וכי כל האמור לעיל נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המזמינה ,והכל בהתאם לאמור בכתב ההזמנה להציע הצעות. .24הצעתי/הצעתנו לדמי זיכיון שישולמו על-ידי/נו למזמינה/למענק חד-פעמי שנקבל מאת המזמינה עבור הקמת המתחם והפעלתו ,תהא בהתאם למוצע על-ידנו במסגרת נספח א'– 5 "ההצעה הכספית". אני/אנו מסכים/ים כי אם תתקבל הצעתי/נו אנו נישא בכל עלויות ביצוע הפרויקט בהתאם לדרישות מסמכי המכרז על נספחיו. .23אני/אנו מצרפים להצעתנו את כל מסמכי המכרז לרבות נספחים וצרופות כשהם חתומים בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך ,על-ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעמי/נו לאחר שהושלמו בהם כל הפרטים הנדרשים להשלמה ,וכמפורט להלן (לסימון ב -ולמילוי הפרטים על-ידי המציע): שם המסמך הצהרת המציע בנוסח מסמך א' 1למסמך זה; קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז; טופס פרטי המציע ,איש קשר ומסמכי הערכה טופס בנוסח מסמך ב' המפרט הטכני וכתב הכמויות ,כשהוא ממולא במחירי היחידות – מסמך ג' הסכם ההתקשרות – מסמך ד' - 24 - יש /אין מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר ערבות מכרז חתומה בנוסח מסמך ה' אישורים והצהרות בנוסח מסמכים ו'-1ו' 1כדלהלן: מסמך ו' – 1תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום מסמך ו' – 5נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית. מסמך ו' – 7נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשעות – דיני עבודה. מסמך ו' – 1התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים. כל ההודעות ו/או התוספות ו/או התשובות לשאלות הבהרה שתפורסמנה בהתאם להוראות סעיף 48להזמנה. הוכחת תנאי-הסף: דו"חות שנתיים ומבוקרים לשנת 2014כנדרש בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .להזמנה; דו"חות שנתיים ומבוקרים לשנים 2012 ,2011ו 2014-כנדרש בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .להזמנה; אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס הכנסה ,לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס) ,התשל"ו– ;1200 העתק של תעודת עוסק מורשה או העתק של תעודת הרישום של התאגיד, ואישור עדכני של רו"ח או עו"ד של העסק/התאגיד בדבר זכויות המורשים לחתום בשמו של וסמכותם לחייב את העסק/התאגיד בחתימתם; מציע העונה על דרישות תיקון התשס"ג (מס' )2לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב ,1222-לעניין עידוד נשים בעסקים ,יגיש אישור של רו"ח ותצהיר, שלפיו העסק הינו בשליטת אישה ,בהתאם להגדרות התיקון לחוק; כל עמוד מעמודי ההצעה ,לרבות נספחים וצרופות ,ולרבות הסכם ההתקשרות ,חתום בידי המציע (במקרה של מיזם משותף ,יחתום כל אחד מהגופים המרכיבים את המציע על כל מסמכי המכרז ,לרבות המסמכים האמורים לעיל) ; בכבוד רב, תאריך שם מלא של החותם בשם המציע - 25 - חתימה וחותמת המציע מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר מסמך ב' – טופס פרטי המציע טופס פרטי המציע ,איש קשר ומסמכי הערכה פרטי מציע .1 א .שם המציע ב .המס' המזהה (מס' תאגיד/עוסק מורשה) ג .תאריך התאגדות ד .שמות הבעלים : ה .שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז .שלהם: ו .שם המנהל הכללי ז .שם איש הקשר למכרז זה ח .מען המציע (כולל מיקוד) ט .טלפונים י .פקסימיליה יא .כתובת דואר אלקטרוני יב .מנהל מיועד מטעם המציע לניהול ביצוע העבודות ניסיון המציע .2 על המציע לפרט את העבודות הרלוונטיות ,שמות ממליצים ,מועדי הביצוע והיקף ,העומדות בקריטריונים הבאים (בחלק זה רשאי המציע לפרט את כלל הפרויקטים בהם לקח חלק וזאת בנוסף לפרויקטים אותם תיאר במסגרת דרישות תנאי הסף): את כלל הפרויקטים ירכז המציע בטבלה שלהלן ,ולגבי כל פרויקט בנפרד יצרף דף פירוט נפרד בנוסח הטבלה דלהלן. - 26 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר א .שם העבודה טלפון ב .המזמין/הממליץ ג .תיאור העבודה - ד .מקום ביצוע ה .מועד ביצוע גמר: תחילה: ו .היקף תקציבי של העבודה ז .אחראי לעבודה טלפון: ח .איש קשר אצל המזמין ט .כתובת דואר אלקטרוני הערות: יש לצרף המלצות מפורטות עבור כל עבודה שנזכרה לעיל. .1 יש לצרף קורות חיים עבור מנהל העבודות המיועד מטעם המציע. .2 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. .4 תאריך שם מלא של החותם בשם המציע - 27 - חתימה וחותמת המציע מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר מסמך ב נוסח הסכם התקשרות - 28 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר מסמך ג'- 1- תנאים כלליים ומפרט טכני - 29 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .1מפרט כללי .1.1מפרט כללי לאספקה והתקנה של ריהוט מעבדתי ,משרדי ומנדפים .1.1.1כללי: האמ ור במפרט זה בא בנוסף לאמור במפרט הכללי .בכל מקרה של סתירה בין האמור במפרט זה למפורט במפרט הכללי ,יקבעו הוראות מפרט זה. הגדרות ,למונחים המפורטים להלן יהיו המשמעויות המופיעות בהגדרות שלהלן. " קבלן" -קבלן ריהוט מעבדות ,מנדפים כימים וביולוגים ,של העבודה המתוארת במפרט זה ,בכתבי הכמויות ובתוכניות המצורפות. " מתכנן או "יועץ" -בא כוח משרד תכנון/יועצים של העבודה המתוארת במפרט זה ,בכתבי הכמויות ובתוכניות המצורפות. " מפקח" או "מנהל" -נציג מטעם מזמין העבודה ,שתפקידו לפקח על הפרויקט ו/או לנהל אותו ו/או לתת הנחיות לגבי אופן ביצועו. " מפרט" -המפרט הטכני המיוחד ,מפרט זה מהווה השלמה של המפרט הכללי .כל הרשום בו הינו בניגוד או בנוסף לאמור במפרט הכללי. " קבלן הבניין" -הקבלן הראשי המבצע את עבודות הבניה של הבניין או הפרויקט. " מעבדה" -מעבדה לבדיקות הנדרשות על פי חוק ,או עפ"י תקנות לבדיקות התאמה לתקנים הישראלים -מעבדת מכון התקנים ,או כל מעבדה מאושרת על ידי הממונה על התקינה ,או מעבדה אחרת שתאושר ע"י המפקח. " ניהול איכות" -כל הפעולות הדרושות ע"י הקבלן כדי לוודא שהושגה האיכות הנדרשת. " בקרת איכות" -כל הפעילות שבאחריות הקבלן לבצע כדי להשיג את האיכות הנדרשת ולהוכיחה. " הבטחת איכות" -פעולות המזמין או מי מטעמו כדי לוודא שהושגה האיכות באמצעות בקרת איכות. " ממונה על בקרת איכות" – עובד של הקבלן ,הנושא באחריות לבקרת איכות. " תכניות" – מידע חזותי ,שאינו מילולי ,הכולל שרטוטים ,תמונות ,דוגמאות וכד'. " ספר מתקן" -תיעוד הציוד (ריהוט ,מנדפים וכו') והמערכות שהותקנו במסגרת העבודה. " תכניות עדות" -תיעוד מערכות ואביזריהן שהותקנו במבנה. " עד" -פירושו עד ועד בכלל. .1.1.5חוקים ותקנות: העבודה תבוצע בהתאם לכל דין ובכלל זה כל הנחיה ,או הוראה של כל רשות מוסמכת .המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לידיו אישור בכתב של הרשויות על התאמת העבודה או חלק ממנה לדרישות אותן רשויות .הקבלן מתחייב להמציא אישורים אלו אם יידרש. .1.1.7אישורים לפני תחילת העבודה ,על הקבלן לוודא כי בידיו כל האישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודה, הן על פי דין והן על פי הנדרש במסמכי החוזה. .1.1.1אישורי כניסה המכללה רשאית לדרוש שהקבלן יקבל מקצין הביטחון אישורי כניסה לכל הפועלים שלו, ולסרב לכניסה לקמפוס לכל אדם שאינו נושא אישור. - 31 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר כמו כן היא תהיה רשאית לדרוש סידורי אישור כניסה לכלי רכב שמשרתים את הקבלן ו/או קבלני המשנה שלו. .1.1.0תנועה בשטחי הקמפוס .1.1.2.1נתיבי תנועה ,פריקת ציוד וחומרי עבודה יתואמו עם המפקח ויאושרו על ידו. .1.1.2.2חוקי התנועה ,כיווני נסיעה ,איסורי כניסה וכיו"ב החלים על עובדי המכללה הסטודנטים ו/או מבקריה יחולו גם עם הקבלן ועובדיו. .1.1.2.4כניסה ויציאה מתחום קמפוס המכללה תהיה בהתאם להוראות הקיימות בשער הקמפוס ובהתאם להנחיות מחלקת הביטחון של המכללה. .1.1.2בטיחות: מבלי לגרוע מכל הוראה ו/או חובה הקבועה בדין ,בכל מקרה ,שלדעת הקבלן יש צורך בנקיטת אמצעי זהירות/בטיחות ו/או אמצעים אחרים למניעת נזק .מתחייב הקבלן לנקוט אמצעים אלו ככל שימצא לנכון .וככל הנדרש עפ"י נסיבות העניין. הקבלן מתחייב לעבוד על פי הנחיות "המוסד לבטיחות וגהות" וכל החוקים והתקנות החלים על נושא הבטיחות בעבודה ,או על פי נהלים מיוחדים אחרים ,אשר יש למזמין העבודה לעבודות מסוג זה. כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות ותקנות הבטיחות העדכניות לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב השימוש בהם .כל החומרים יהיו נושאי תו תקן ישראלי ויתאימו לת"י 1001על כל חלקיו ,תקן ישראלי ( 022סיווג חומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה) ,ת"י ( 1042בטיחות במעבדות ,מנדפים) ,ת"י ( 1222עקרונות הנדסת אנוש בתחום הראיה -תאורת מקומות עבודה בתוך מבנים) ,ת"י ( 1240בטיחות אש במעבדות) וכל תקן אחר הקיים לגביהם. הקבלן ועובדיו לא ישהו באזורים אחרים של הקמפוס אלא באזור עבודתם בלבד. על הקבלן לאחוז באמצעים הדרושים להבטיח שלומו ,שלום עובדיו וכן כל האמצעים להגנת בני אדם ,בעלי חיים ורכוש במהלך עבודתו ,הכול בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד התעשייה והמסחר ,תקנות המשרד להגנת הסביבה ומשרדים אחרים .על הקבלן לכלול את כל הוצאותיו השונות הנובעות מהאמור לעיל כגון ,אמצעי הבטחה וקשירה, מחיצות בטחון וכיו"ב כמתבקש מן העבודה והתקנות ,במחירי היחידה של הצעתו. הקבלן יבטיח הדרכת עובדיו בנושאי הבטיחות הרלוונטיים ,לרבות בטיחות בשימוש בכלי עבודה ,עבודה בגובה ,שימוש באמצעי מגן אישיים ותגובה למצבי חירום (דליקה ,פציעה וכיוצא בזה) ,לרבות הטלפון של ממונה הבטיחות בקמפוס המכללה לצורך דיווח. על הקבלן להיות ער לאפשרות של דליפת גזים שונים במהלך עבודתו במקום ,ולהתריע על כך באופן מידי למפקח .בעיקר עליו להקפיד ולדווח על כל דליפה של גז בישול ,צנרת סולר וכיו"ב במהלך עבודתו. .1.1.3אחריות הקבלן: .1.1.0.1הקבלן אחראי כלפי המזמין לביצוע מלא ומדויק ומושלם של התחייבויותיו וחיוביו. מודגש בזאת ,כי גם מקום בו נאמר כי מסמכים ,או מפרטים ,או חישובים ,או תכניות, המוגשים על ידי הקבלן -כפופים לאישור המפקח .אין באישור אם יינתן כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו לתוכן אותם המסמכים ולא ישחררו מהתחייבויותיו כלפי המזמין לרבות התחייבותו למילוי הוראות מסמכי החוזה. .1.1.0.2עוד מובהר בזאת כי כל פעולת הפיקוח ,בקרה וכן אישור של המפקח ,ככל שיתבצע במסגרת העבודה נשוא חוזה זה .אין בה כדי לגרוע ממחויבות או מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ,ואין בהן כדי להטיל אחריות על המזמין. - 31 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .1.1.1שווה ערך: .1.1.0.1בכל מקום שבו הוזכר במסמכי החוזה המושג "שווה ערך" -הכוונה שניתן להשתמש בחלופה ,לחומר או למוצר מסוים הנקובים בשמם המסחרי ,או בשם היצרן ,או בשם המפעל המייצר אותם וזאת בתנאי שהחלופה תהיה של חומר או מוצר השווה באיכותו, בטיבו ,בתפקודו ,ובכל פרמטר אחר נוסף שצוין במסמכי החוזה (לרבות עמידה בלוח זמנים) לחומר או למוצר הנקוב כאמור. .1.1.0.2מבואר בזאת כי אישור "שווה ערך"-יהיה לאחר שהקבלן יגיש מסמכים מתאימים המוכיחים (חובת ההוכחה על הקבלן) שהתכונות המפורטות לעיל מתקיימות ,כמו כן על הקבלן להוכיח כי אין השפעות עקיפות לתחליף המוצע על ידו על עבודות אחרות ,על חלקים אחרים במערכת ועל לוח הזמנים .בכל מקרה ההחלטה לאשר "שווה ערך" הינה של המפקח על פי שיקול דעתו בלבד. .1.1.2עדיפות בין מסמכים .1.1.2.1אין עדיפות בין מסמכים .מצא הקבלן סתירה בין מסמכים יודיע על כך מיד למפקח, לפני הגשת מסמכים או ביצוע העבודה .בכל מקרה בו קיימת סתירה ,או אי התאמה ,או רב משמעות בין הנדרש במסמכי החוזה השונים ,בכל מקרה תהיה עדיפה הדרישה או ההנחיה המקסימלית לביצוע ו/או האיכות המיטבית לפי העניין. .1.1.2.2אין זה הכרחי כי פרטים המופיעים במפרט מופיעים בתוכניות או בכתב הכמויות ולהפך. הופעתם באחד המקומות מחייבת. .1.1.2.4החלטת מנהל הפרויקט בעניין זה תהיה מחייבת. .1.1.2.3ביצע הקבלן על פי פרוש שונה מזה של המפקח ,יפרק ויתקין על פי הוראות המפקח ועל חשבונו הוא. .1.1.15בדיקות מוקדמות .1.1.10.1באחריות הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו ,את מקום המבנה וסביבותיו ,את כמויותיהם וטיבם של העבודות ,הציוד והחומרים הדרושים לביצוע העבודה .את דרכי הגישה למקום ,את אפשרויות הגישה להכנסת הריהוט והציוד לבניין או לכל מקום אחר במבנה. .1.1.10.2להכיר את שלבי יתר העבודות המבוצעות באתר הבניה ע"י בעלי מקצועות שונים ,לקחת בחשבון את מצבן הקיים של העבודות ,להשיג את כל הידיעות לגבי האפשרויות האחרות העלולות להשפיע על עבודתו .כולל תיאום עם יתר בעלי המקצועות לפי הנחיות מנהל הפרויקט. .1.1.10.4הקבלן מתחייב על יסוד בדיקותיו המוקדמות ,כי שכר החוזה שהוצע על ידו ,לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות ,מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. .1.5התארגנות הקבלן לביצוע .1.5.1כללי: .1.2.1.1כל העבודות תבוצענה בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם סמנכ"ל לוגיסטיקה ומחלקת אדמיניסטרציה במכללה האקדמית הדסה ,עם מנהל הפרויקט הפועל מטעמה של המכללה האקדמית הדסה וקבלן הבינוי הראשי המבצע את עבודות הבניה. .1.2.1.2הנחיות לביצוע ו/או שינויים וסטיות מן התכניות או המפרטים יינתנו בכתב רק על ידי המפקח .הקבלן אינו רשאי לפנות ישירות למתכנן .כל ההנחיות וההוראות לביצוע יועברו לקבלן ישירות ע"י המפקח ו/או ע"י המתכנן בנוכחות המפקח. .1.2.1.4הקבלן יעסיק במקום העבודה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה מוסמך ורשום בעל ניסיון של 2שנים לפחות. .1.2.1.3הקבלן יתארגן לביצוע בכפוף לנדרש בחוזה ולדרישות רשויות מוסמכות ועל פי כל דין. - 32 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .1.2.1.2הקבלן יגיש לאישור המפקח תכניות למיקום אזור התארגנות ,מבנה או מתקן לרבות ציוד וריהוט .הציוד והריהוט יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם עם גמר ביצוע העבודה. .1.2.1.0עם תום השימוש באזור התארגנות ,ינוקה השטח וסביבתו מכל פסולת ,שאריות וחומרי בניה ויסולקו כל המבנים הכלים והציוד שהיו בו. .1.2.1.0שיקום פגיעה באזור ההתארגנות יהיה בהתאם להנחיות המפקח .ביצוע שיקום יושלם לא יאוחר מתום שבועיים ממועד ההודעה על הדרישה לשיקום שתימסר בכתב .עם זאת, במקרים מיוחדים ,יהיה המפקח ראשי לדרוש ,על פי שיקול דעתו ,שיקום מידי של נזקים. .1.5.5דרכי ביצוע לוח זמנים .1.2.2.1הקבלן ימציא לאישור המפקח תוך 10ימים מיום התחלת הביצוע כמצוין בצו התחלת העבודה הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח זמנים ,לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה .לוח הזמנים יוגש במדיה אלקטרונית בצרוף תדפיס. לאחר אישור לוח הזמנים על ידי המפקח ,הוא ישמש כלוח זמנים חוזי. .1.2.2.2לוח הזמנים יכלול אבני דרך ושילוב ביצוע כפי שנקבעו במסמכי החוזה ,לוח הזמנים יתבסס על לוח שנה כולל ימי עבודה ,חגים שבתות וכו'. .1.2.2.4לוח הזמנים יוכן בשילוב ובתיאום עם לוח הזמנים של הקבלן הכללי כפי שיאושר ע"י המפקח. .1.2.2.3עדכון לוח הזמנים יבוצע על פי התקדמות העבודה ,הקבלן יוסיף ללוח הזמנים המעודכן נתונים נוספים כגון :תוספות ,שינויים בהתאם להוראות המפקח ושינויי קשרים בין הפעילויות. .1.2.2.2בכל מקרה שהמפקח יקבע כי לוח הזמנים המעודכן אינו מבטא נכונה את אופן הביצוע והתקדמות העבודה ונדרשת רמת פירוט נוספת ,קשרים או תוספת ביצוע ,יהיה על הקבלן להכין עדכון נוסף ולהגישו לאישור המפקח תוך שבוע מיום מתן ההוראה ע"י המפקח. .1.2.2.0המצאת החומר האמור על ידי הקבלן למפקח ,בין שאישר אותו המפקח במפורש ובין שלא אישר אותו ,אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו. .1.2.2.0לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור לעיל ,ייקבע לוח זמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן. .1.5.7תנאי המבנה .1.2.4.1מיקום הריהוט ,המנדפים הציוד הראשי או המשני ,אביזרים וכד' כמצוין במסמכי החוזה אינו מדויק ,ויהיה ניתן לשינויים שידרשו בזמן ביצוע העבודה. .1.2.4.2על הקבלן יהיה להתאים את מיקום הריהוט ,המנדפים ,הציוד ,תוואי הצנרת ,מיקום ברזי המעבדה ,מערכות החשמל וכד' ,עם מצב הבניין ,עם תכניות ,התברואה ,החשמל ומקצועות אחרים ,תוך התחשבות עם התנאים אשר יוצרו עקב שינויים או סטיות מתוכניות אלה ,ויישא באחריות מלאה עבור דיוק הביצוע. .1.5.1אישור חומרים וציוד .1.5.1.1לוחות זמנים .1.2.3.1.1עם חתימה על החוזה לביצוע העבודה ,הקבלן יגיש את כל הציוד לאישור עד 12ימי עבודה ממועד חתימה על החוזה .במידה שהחומר המוגש לא אושר ,או ניתנו הערות לחומר המוגש יתקן הקבלן את החומר ויגישו לאישור מחדש עד 0ימי עבודה מיום שקיבל את הערות המפקח. - 33 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .1.2.3.1.2הקבלן יעביר למפקח (עבור מתכנן החשמל ומתכנן התברואה והגזים) מסמך מפורט עבור כל דרישותיו להכנות צנרת מים ,גזים ,ניקוזים והחשמל .מסמך זה יועבר עד 2 ימי עבודה ממועד אישור סופי של הציוד. .1.2.3.1.4הקבלן יגיש לאישור את כל לוחות החשמל והבקרה למערכות המנדפים הכימיים והביולוגים עד 0ימי עבודה מיום האישור הסופי של הציוד. .1.2.3.1.3תיקון ועדכון החומר יעשה עד 2ימי עבודה מיום שקיבל את הערות המפקח. .1.5.1.5חומרים וציוד .1.2.3.2.1כל החומרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה ,יהיו חדשים ובאיכות הנדרשת .על פי לו"ז המצוין לעיל ולפני התחלת העבודה ,ימציא הקבלן לאישורו של המפקח רשימה מלאה של החומרים והציוד הנדרש .רשימה זו תכיל את שמות היצרנים ופרטים נוספים כגון :השם המסחרי של כל פריט ,מספרו הקטלוגי ,ובמידה והדבר יידרש מסיבה כלשהי -תכניות ומפרטים טכניים של היצרנים ,נתוני פעולה המחייבים את היצרנים ,דוגמאות וכיו"ב .המידע אשר יידרש לגבי כל המוצרים יכלול גם הוראות שימוש ואחזקה . .1.2.3.2.2הקבלן יסמן באופן ברור את המוצר/פריט המוגש לאישור ,בכל דפי הקטלוג המצורפים. .1.2.3.2.4בכל מקרה בו נדרש מספר יחידות ציוד זהות או דומות יספק הקבלן את כל היחידות מאותו סוג ומאותה התוצרת ,זאת באם לא הורה המפקח אחרת. .1.2.3.2.3רק ציוד ואביזרים אשר יאושרו על ידי המפקח יובא לבניין ויותקן בו .כל ציוד ואביזרים אשר יובאו לבניין ללא אישור יסולקו מן המקום וציוד מאושר יובא תחתיו. יחד עם זאת ,אישור הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריות מלאה לבחירה נכונה של הריהוט ,המנדפים ,הברזים ,הציוד וכו' ,תכנונו ,בנייתו ,התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד ושל המערכת בשלמותה. .1.2.3.2.2הקבלן יגיש לרשויות המתאימות בקשות לרישיונות יבוא ,הכל לפי הצורך ,ויודיע למפקח על המועד בו יגיעו למקום חלקי הציוד העיקריים או כל פריטים אחרים שיש בהם כדי להשפיע על מועד סיום העבודה. .1.5.1.7ציוד חומרים ומלאכה .1.2.3.4.1הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד המתקנים החומרים והדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של המתקן בקצב הדרוש. .1.2.3.4.2עם חתימת החוזה ,הקבלן מצהיר כי נמצא ברשותו כל הציוד לביצוע המתקן בקצב הדרוש ,או שהוא יכול להשיגם ולהביאם למקום ההתקנה במועד מתאים להשלמת העבודה בזמן. .1.2.3.4.4לא תתקבל שום טענה מהקבלן על עיכוב בסיום העבודה או לתוספת מחיר במידה והכלים החומרים או הציוד לא יהיו ברי השגה ,או שיידרש לייבאם במשלוח מיוחד. .1.5.1.1מנהל עבודה ומהנדס ביצוע .1.2.3.3.1לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה באתר בעל ניסיון מוכח וידע מקצועי בביצוע עבודות ריהוט מעבדתי ,משרדי ומנדפים כימיים. מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות בשטח וישמש בא כוחו הרשמי של הקבלן .כל הוראה הן בעל פה והן בכתב שתימסר למנהל העבודה תחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה. .1.2.3.3.2הקבלן יודיע למפקח ,עד 13יום מיום מחתימת החוזה ,את שמות המהנדס האחראי ומנהל העבודה באתר לשם קבלת אישור המזמין להעסקתם בפרויקט זה. .1.2.3.3.4החלפת המהנדס האחראי ו/או מנהל העבודה לא יבוצע ללא אישור .המזמין ו/או המפקח רשאי לדרוש החלפת המהנדס ו/או מנהל העבודה מטעם הקבלן .באם יתברר - 34 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר כי אין הוא מתאים לרמה הנדרשת לביצוע העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו לשביעות רצונו של המזמין ו/או המפקח. .1.2.3.3.3על הקבלן לקבל דרישה זו ולהחליפם באנשים מתאימים אחרים. .1.5.1.0עובדים קבלני משנה ויצרנים .1.2.3.2.1לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים ,עובדים וקבלני משנה בעלי ידע מקצועי וניסיון מלא בסוג העבודה שהם מבצעים .צוות העובדים ימנה מספר מספיק של פועלים לשמירה על קצב עבודות נאות בהתאם ללוח הזמנים. .1.2.3.2.2כמו כן ,לייצור שולחנות עבודה (בנץ) ,ארונות ,מנדפים כימיים ,מפוחי אוורור וכד' יפנה הקבלן למפעל ייצור אשר מומחיותם ביצור ציוד זה ידועה ומוכחת. .1.2.3.2.4מובהר בזאת כי במקרה של העסקת קבלני משנה -מהנדס הביצוע ,מנהל העבודה והאחראי על הבטיחות יהיו בכל מקרה מועסקים ישירות על ידי הקבלן .הקבלן יציג למפקח מסמכים המעידים שאכן כך הדבר במועד קבלת צו עבודה ,או חתימת החוזה- המוקדם מבניהם. .1.2.3.2.3על הקבלן לקבל את אישור המפקח לכל אחד מקבלני המשנה אשר יש בדעתו להעסיק על מנת לאשר קבלן משנה אשר בכוונת הקבלן להפעיל .על הקבלן לפנות ,לא יאוחר מ- 13ימי עבודה לפני מועד ההפעלה המשוער בכתב למפקח תוך פירוט סעיפי העבודה האמורים להימסר לביצועו של קבלן המשנה .בנוסף יגיש הקבלן פרוט כל הנתונים של קבלן המשנה .קבלן המשנה חייב להיות רשום אצל רשם הקבלנים בסיווגים ובהיקפים כנדרש לגבי העבודה האמורה להימסר לו לביצוע. .1.2.3.2.2המפקח ימסור את החלטתו ,בכתב ,תוך 10ימים ממועד קבלת מכתב הקבלן .היה ולא תתקבל התייחסות המפקח תוך פרק זמן זה תחשב בקשת הקבלן כמאושרת. .1.2.3.2.0המפקח יהיה ראשי לדרוש הרחקתו של כל עובד ,פועל או קבלן משנה משטח העבודה והקבלן מתחייב למלא אחר דרישה זו. .1.2.3.2.0הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה אשר אחד מעובדיו או מקבלני המשנה שלו עלול להגיש. .1.7דרכי ביצוע .1.7.1חוקים ,תקנות ותקנים .1.4.1.1העבודה תבוצע בהתאם לכל דין ובכלל זה כל הנחייה או הוראה של כל רשות מוסמכת. המפקח ראשי לדרוש מהקבלן שימציא לידיו אישור בכתב של הרשויות על התאמת העבודה או כל חלק ממנה לדרישות אותן רשויות והקבלן מתחייב להמציא אישורים אלו אם יידרש. .1.4.1.2לפני תחילת ביצוע העבודה ,על הקבלן לוודא כי בידיו כל האישורים לצורך ביצוע העבודה ,הן על פי דין והן על פי הנדרש במסמכי החוזה. .1.4.1.4כל הציוד ,המכשירים וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בכפיפות לחוקים ,הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות .כל הוראות ותקנות מטעם רשויות מוסמכות של מדינת ישראל יחשבו כחלק בלתי נפרד של מפרט הזה. .1.4.1.3כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראלים העדכניים ביותר בזמן הביצוע וכל הוראה מחייבת אחרת. .1.4.1.2בהעדר תקן ישראלי או הוראה מחייבת אחרת ,כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות תקנים אמריקאים או אירופאי אחרים המתייחסים לנדון .נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה הכלולות במפרט זה ,יביא הקבלן את העניין לידיעת המפקח לפני תחילת העבודה .המפקח יחליט על אופן ביצוע העבודה והחלטתו הנדון תהיה סופית ותחייב את הקבלן. .1.7.5חומרים וציוד - 35 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר " .1.4.2.1חומרים" פירושו כל החומרים שהובאו ע"י הקבלן למקום המבנה למטרת ביצוע המתקן והשלמתו .לרבות אביזרים ,מוצרים ,בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים ,וכן ציוד העתיד להיות חלק של מערכת הריהוט המעבדתי. .1.4.2.2הקבלן חייב להשתמש בחומרים נושאי תו תקן ישראלי ,בהעדר חומרים נושאי תו תקן ישראלי ,יהיו החומרים נושאי תו תקן אמריקאי או אירופאי מוכר .כל החומרים ,הציוד והמוצרים המוכנים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים ,בתוכניות ,בכתבי הכמויות. .1.4.2.4הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע המתקן .אלה אך ורק ,בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם ע"י המפקח. .1.4.2.3חומרים ,מוצרים ,אביזרים ציוד וכד' אשר לא אושרו ואינם מתאימים ,יסולקו ממקום העבודה על ידי הקבלן ועל חשבונו ,חומרים וציוד מתאימים לדרישות יסופקו במקומם. .1.7.7מפרטי ציוד ותוכניות עבודה הקבלן יכין ויגיש לאישורו של המפקח מפרטי ציוד ותוכניות עבודה עבור כל פריט ופריט ללא יוצא מהכלל .לאחר שיבדוק ,יחזיר המפקח לקבלן עותק מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה .בכל מקרה יכללו המפרטים והתוכניות את המסמכים הבאים: תכניות כלליות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד מוכנים לרבות שם מסחרי ומספר קטלוגי ,תפוקות והספקים ,סימון ברור של הציוד הנבחר והמוצע ,עקומות פעולה ונקודות הפעלה -הכל ע"ג צילומים ו/או קטלוגים מקורים. תכניות ביצוע מפורטות ופירוט טכני עבור הציוד או פרטי ציוד שאינם בבחינת מוצר מוכן ושיש ליצרם .הפירוט הטכני יכלול בין השאר את השם המסחרי ומספרי הקטלוג של הפריטים השונים במכלול ,וכל נתון אחר עבור המכלול כולו. תכניות הרכבה בחדרי המעבדה ובחדרי העזר של הציוד שאושר ואשר יסופק למעשה. השרטוט יהיה בקנה מידה מתאים ויכלול את כל הפרטים הדרושים להרכבה לרבות מהלכי צנרת ,תעלות אויר וחשמל ,כל אביזרי הבקרה והמדידה וכד'. תכניות מפורטות של כל שינוי בתוכניות עבודה אדריכליות (תכניות ריהוט מעבדה) אשר הוצעו ע"י הקבלן ואושרו עקרונית ע"י המפקח. תכניות פתחים בקירות ,קורות ,רצפות ותקרות. תכניות חשמל ופיקוד לרבות תרשימי (סכמות) חיווט ,פירוט הציוד המותקן ותכנית הרכבתו בלוח החשמל ,מראה כללי של כל לוח חשמל בציון מידותיו. כל פריט /ציוד לאישור יוגש למתכנן עם דף קטלוגי מקורי או צילום המקור בלבד מסומן במספר הסעיף המתאים בכתב הכמויות (למעט פרטים חריגים). כל התכניות השרטוטים והפרטים יהיו משורטטות במחשב ,בתוכנת "אוטוקאד" (בקובץ )DWG ובמהדורה בה שורטטו תכניות המתכנן ו/או לפי דרישת המזמין. אישור תכניות עבודה ע"י המפקח לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מחובתו להבטיח תכנון נאות וכן יצור ,הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכון .הקבלן יתקן ,ישנה ויחליף כל פריט ,או חלק של העבודה אשר המפקח ימצא אותו פגום ,בעל איכות ירודה או מתחת לתקן הנדרש ,וזאת ללא דיחוי ובאופן אשר לא יהיה בו כדי לגרום להפרעות במהלך הביצוע או כדי לפגוע בלוח הזמנים שנקבע. על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות ,ובכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות ,בשרטוטים ,במפרט ,בכתב הכמויות או בשטח ,עליו להודיע כל כך למפקח אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה .החלטת המפקח בנידון זה תהא סופית ומכרעת לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענותיו שלא הרגיש בטעויות או בסתירות הנ"ל. על הקבלן לבדוק ולוודא גם התאמת תכניות מערכות אוורור ,מיזוג אוויר והאינסטלציה למיניהן, לתוכניות האדריכלות והקונסטרוקציה של הבניין והפיתוח. בכל מקרה של מציאת טעות או סתירה בן התוכניות – עליו להפנות מיד תשומת ליבו של המפקח כמתואר בפסקה לעיל. כמו כן ,הקבלן אחראי לבדיקת דרכי הגישה ופתחי הכנסת הציוד ,והבטחתם. - 36 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .1.7.1דוגמאות .1.4.3.1הקבלן יספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דוגמאות של חומרים ואביזרים ,את כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות באתר הבניה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה ,הכל כפי שיורה המפקח בטרם יזמין את המוצרים ולפני הביצוע העבודה באתר או בבית המלאכה .הדוגמאות יסופקו במועד מתאים להתקדמות העבודה ולא פחות מ 13-ימים לפני התחלת הביצוע. .1.4.3.2דמי בדיקת הדגימות במעבדה (כלולים במחיר העבודה) יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על סכום 0.42%מערך חשבונו הסופי .בכל מקרה של תוצאה שלילית יחויב הקבלן במלוא ההוצאות. .1.4.3.4נדרש הקבלן ע"י המפקח לבצע דגימות בסכום העולה על הסכום שנקבע ,יחול ההפרש על מזמין העבודה. .1.4.3.3המפקח שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן להזמין בעצמו את ביצוען ולשלם למעבדה את דמי הבדיקות ,בלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים ,המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה .השתמש המפקח בזכות האמורה ,סכום זה ינוכה משכר החוזה או מכל סכום המגיע לקבלן או יגבה מהקבלן בכל דרך אחרת. .1.7.0סימון .1.4.2.1הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק ,לנכונותם של הגבהים וממדיהם של כל מיקומי הזנות ,מים ,גזים ,ניקוזים ,חשמל ופתחים במבנה ,ובכל מקום אחר נדרש. .1.4.2.2הורה המפקח לקבלן לבצע סימון ,יסמן הקבלן בסימון בר קיימא את הסימונים הנדרשים .נעלמו או טושטשו נקודות הסימון יהיה על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא. .1.7.2הגנה על חלקי עבודה .1.4.0.1הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בתהליכי העבודה ,על חלקי המבנה ועל המוצרים המוגמרים בפני השפעות אקלימיות ,פגיעות מכאניות, לכלוך ,עבודות במבנה ו/או בריהוט וכיו"ב .כמו כן יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים מורכבים בבניין כגון אלומיניום ,פלב"ם ,קבועות תברואיות וכד' וינקוט בכל האמצעים לשמירה על כל המלאכות ועל מוצרים עד למסירת העבודה וזאת בהתאם לדרישות המפרט .פגימות בטיח או בגליפים קיימים בגין הרכבת רהוט תתוקנה על ידי הקבלן ועל חשבונו. .1.4.0.2יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים מאוחסנים או מורכבים ,במבנה או בגג ,וינקוט בכל האמצעים הנדרשים לשמירה על כל העבודות ועל המוצרים ,לפי הוראות המפקח עד למסירת המתקן המזמין. .1.4.0.4הקבלן יהיה אחראי לנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבודתו (ע"י הקבלן ,קבלני משנה או כל אחד מבאי כוחו) לעבודות שבוצעו ע"י אחרים .תיקון הנזקים שנגרמו כתוצאה מעבודת הקבלן יעשה לפי הוראות המפקח לשביעות רצונו המלאה. .1.7.3הגנה על הסביבה .1.4.0.1הקבלן ישמור על ניקיון המקומות בהם הוא עובד ויסלק מידי יום פסולת מכל סוג שהוא אל מחוץ מקום המבנה לאתר פסולת מאושר .בחירת מקום לסילוק ,הדרכים המוליכות אליו והזכות להשתמש בו הינם על אחריותו הבלעדית של הקבלן. .1.4.0.2הפסולת תסולק באופן שלא יגרם כל מפגע סביבתי או תברואתי .הקבלן יציג אישור מאתר פסולת מורשה על סילוק הפסולת לאתר. .1.4.0.4במהלך עבודתו לא ישפוך הקבלן שאריות שמנים ,דלקים ,חומרי ניקוי ומסיסים לקרקע או למערכת הביוב .הקבלן יאסוף חומרים אלו ויעביר אותם לשימוש או מחזור באופן שלא יגרם נזק סביבתי. - 37 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .1.7.1הגנה בפני חלודה .1.4.0.1הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה יעילה על כל חלקי המתקן בפני חלודה .למטרה זו יש להפריד בין המתכות השונות .כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות או לחות יהיו מגולוונים ואלה מהם שלגביהם אין הדבר אפשרי ,ינוקו באופן יסודי באמצעים מכניים (גירוד ע"י מברשת) מכל חלודה ,קליפה וכד' .מיד עם גמר הניקוי יצבעו בשתי שכבות צבע מגן חלודה כגון HB-13של חברת "טמבור" או שווה ערך מאושר ולבסוף יצבעו בשתי שכבות צבע מגן עליון בגוונים שונים לפי הנחיות המפקח. .1.4.0.2כל ברגי הריהוט והציוד מוטות הברגה וכד' יהיו מגולוונים או כמפורט .כל חלקי המתקן המותקנים מחוץ למבנה יהיו מוגנים בפני השפעות אקלימיות לשביעות רצונו המלאה של המפקח. .1.4.0.4אזורי חיתוך ו/או ניסור של אלמנטים וציוד מגולוונים יקבלו צביעה של "גלוון קר" בשתי שכבות .הצבע יהיה מתוצרת "טמבור" ,צבע יסוד דו -רכיבי מטיפוס אבץ -אתיל סיליקט להגנה אלקטרוכימית (דוגמת גלוון חם) .שכבת הציפוי תהיה בעובי שאינו נופל מ 00 -מיקרון +צבע עליון מתאים (אפוקסי) ,הכנת השטח לצביעה (הכנת השטח), והצביעה תתבצע בהתאם להנחיות יצרן. .1.4.0.3פרופילי פלדה שחורה ,תמיכות ,רגליים וכל יתר חלקי המתכת של המתקן שאינם מגולוונים ינוקו מחלודה בניקוי חול עד לקבלת מתכת "לבנה" ויצבעו בשתי שכבות צבע מגן חלודה כגון " "EA-9של חברת "טמבור" ,או שווה ערך מאושר. .1.7.2פתחי גישה .1.4.2.1הקבלן ימקם את כל הציוד באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירות .כמו כן ימקם הקבלן את הצנרת הנסתרת כך שניתן יהיה להפעיל את הברזים דרך פתחי גישה מתאימים. .1.4.2.2הקבלן ישתף פעולה עם הקבלן הכללי על מנת להבטיח פתחי גישה בגודל ובמיקום כך שיאפשרו גישה טובה להפעלה ושירות אך בכל מקרה לא יחרגו מהגבולות הארכיטקטוניות של האזור. .1.7.15פיגומים מערכות תמוך וכו' .1.4.10.1הקבלן יספק וירכיב פיגומים ,מערכות תמוך ,דרכי עזר ,מעברים רגילים ועיליים, סולמות ומתקנים ארעיים אחרים הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות הכלולות בחוזה זה ועל פי העומסים אשר נועדו לעמוד .יש להרכיבם ,לתחזקם ,לחדשם ולתקנם ,או להחליפם בהתאם לנדרש בחוקי/תקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיים .הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם ,ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כלשהן- יתקן ויישא בנזקים ,הן הישירים והן העקיפים. .1.4.10.2התשלום עבור פיגומים ודרכים כלול במחירי הציוד והעבודות ,על הקבלן לקחת זאת בחשבון במילוי הצעתו. .1.4.10.4בנוסף ,יספק הקבלן את כל אמצעי ההנפה ,הרמה ,שינוע ,הובלה וכו' ,הדרושים להובלת הציוד/ריהוט לבניין והעמדתו במקומו (על הגגות ,או בחצר או הכנסתו לבניין) וכל יתר הנדרש להצבתו במקום המתוכנן. - 38 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .1.7.11קשר עם קבלנים אחרים .1.4.11.1המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע על ידי אחרים את העבודות השונות במבנה אשר אינן כלולות באחריותו של קבלן הריהוט. להלן פרוט העבודות: עבודות צנרת לסוגיה. התקנת מערכות אוורור ,מיזוג אויר ומתקני העזר. התקנת מכשור מדעי ,מכשור עזר ,מדחסים ,משאבות וכיו"ב. התאמה והרכבת קבועות סניטריות ,חשמליות ומעבדתיות במבנה ובריהוט. עבודות בניה ותגמירי בניה שונים. הרכבת מנדפים וציוד מדעי אחר. כל עבודה אחרת שימצא המזמין לנכון לבצעה לרבות הספקת ריהוט "לא יעודי" על ידי קבלן אחר. .1.4.11.2המזמין רשאי להורות על ביצוע העבודות הנ"ל במקביל לעבודות הקבלן. .1.4.11.4הקבלן מתחייב לבצע עבודותיו בתיאום עם הקבלנים הנ"ל ועפ"י הוראות המפקח. .1.4.11.3בגין העבודות הנ"ל לא יהיה הקבלן זכאי לכל תמורה נוספת .הוצאותיו בגין ההכנות או ההתאמות הנדרשות לביצוע הריהוט יכללו במחירי היחידה. .1.7.15תיאום עם גורמים אחרים .1.4.12.1הקבלן יבצע את עבודתן תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם כל הגורמים והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה. .1.4.12.2נתגלו חילוקי דעות בין הקבלן והגורמים האחרים בקשר להפרעות ,תביעות הדדיות וכד' ,ימסרו העניינים השנויים במחלוקת להכרעתו של המפקח. .1.1פיקוח וביקורת על העבודה .1.3.1בקרת איכות -הקבלן יפעיל מערכת בקרת איכות .ניהול האיכות באמצעות מערכת בקרת איכות מטילה על הקבלן את האחריות לבדוק ולוודא ,באמצעות בדיקות לסוגיהן, שהעבודות שעליו לבצע בפרויקט חומרים ,מוצרים ,מלאכות והתקנות ישיגו את האיכות המוכתבת במפרט המיוחד .על הקבלן לתעד את תהליך בקרת איכות ,באופן שהמזמין יוכל ,בכל מועד שהוא ,להיווכח שבוצעה בקרה ומה היו תוצאותיה .לשם כך ינקוט הקבלן לפחות בכל האמור בהמשך. .1.3.2הקבלן ימנה לתפקיד ממונה על בקרת איכות מהנדס רשום בעל ניסיון של לפחות 2שנים בבקרת איכות בפרויקטים בהיקפים דומים .מינוי הממונה טעון אישור המפקח מראש. ממונה הבטיחות לא יוחלף במהלך ביצוע הפרויקט אלא באישור המפקח. .1.3.4פעילות הממונה על בקרת איכות תהיה הן באתר והן בבתי המלאכה ובמפעלים המבצעים ציוד עבור הפרויקט והן במעבדות ותכלול הכנת תכנית בקרת איכות ,הפעלת כל שלבי התוכנית ,עדכון התוכנית במידת הצורך במהלך הביצוע ,קשר עם גורמי חוץ (מעבדות וכדו') ,ניהול יומן בקרת איכות נפרד ואחריות לקיום ותיעוד. .1.3.3בדיקת מנדפים: מבנה המנדף יחד עם המפוח המסופק על ידי הקבלן או ע״י אחרים יבטיחו מהירות זרימה קבועה בחזית החלון (בכל מצב פתיחה). בדיקת הומוגניות בזרימת האוויר בפתח המנדף הכימי ומהירות זרימת אוויר קווית בפתח המנדף כשחלון המנדף פתוח לרווחה במהירות ממוצעת של 0.22מטר לשנייה, וכאשר חלון המנדף פתוח עד לגובה של 40ס"מ ממשטח העבודה במהירות ממוצעת שלא תעלה על 0.02מטר לשנייה. קבלת המערכות כולן עם השלמתן. - 39 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר הבדיקות וכיוון המערכות יבוצעו במספר פעמים נדרש ,עד להשלמת כל דרישות לקבלת האישורים הנדרשים ללא תוספת מחיר. .1.3.2הקבלן יאפשר גישה חופשית למפקח ו/או למתכנן בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע בידיו לבקר את העבודות המבוצעות. .1.3.0הקבלן יעמיד לרשות המפקח ו/או המתכנן את כלי העבודה וכח העבודה שידרשו לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים. .1.3.0עלות הבדיקות כלולה במחיר העבודה והציוד ולא תשולם עבורם תוספת ,אלה אם צוין במפורט אחרת בכתב הכמויות. .1.0קבלת העבודה .1.2.1מסירת העבודה מסירת העבודה למזמין תבוצע בגמר הרכבת כל הריהוט במקומו לפי התוכנית לאחר שהמפקח עבר בדק ואישר את העבודה .קבלת העבודה תבוצע בנוכחות נציגי המכללה ומנהל המעבדה, במהלך הקבלה זאת ירשם פרוטוקול שיכלול את הערות כל המשתתפים תיקונים אם ידרשו, יבוצעו ע"י הקבלן תוך שבוע ימים ולאחר מכן תבוצע קבלה סופית של העבודה. .1.0.5קבלה מוקדמת אחרי שהקבלן גמר ,לפי דעתו את עבודתו הכלולה במכרז/חוזה זה ,עליו להודיע כל כך בכתב למפקח .המפקח ,במידה והודעת הקבלן תיראה לו כסבירה לאחר בדיקה יחד עם נציג הקבלן, יבקש לזמן וועדת קבל המוקדמת של העבודה. בוועדה הנ"ל ישתתפו המתכננים ,נציגי המזמין והמפקח .נציג הצרכן המשתמש בעבדות הקבלן. (הקבלן ייקח בחשבון כי למפקח יידרשו לפחות 12ימים לאחר הבדיקה הנ"ל על מנת לזמן את הוועד הנ"ל לתאריך המוצע על ידי הקבלן). לאחר הבדיקה יעביר המפקח לכל המשתתפים בבדיקה דו"ח מסכם בו תיכללנה הערות המשתתפים וההוראות לקבלן על תיקון פגמי ביצוע שיתגלו בבדיקה ,השלמות דרושות וכדומה, וכן ייקבע תאריך לסיום התיקונים וההשלמות כנ"ל .הקבלן מתחייב למסור את הריהוט המכללה לפי דרישתה גם לפני ביצוע התיקונים וההשלמות ולפני שקיבל תעודת השלמה הקבלן חייב יהיה לבצע את הנ"ל תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח. .1.0.7קבלה לפני תקופת הבדק עם ת ום תיקון הפגמים כנ"ל על ידי הקבלן תיערך ועדת קבלה לפני תקופת הבדק (הנוהל לזימון ועדת קבלה זו יהיה כבפסקה לעיל) .במידה שלא בוצעו כל התיקונים אשר צוינו בדו"ח הקבלה המוקדמת או במידה ויתגלו בבדיקה פגמים נוספים ,יערוך המפקח דו"ח מסכם חדש השלמת תיקון הכלול בו על ידי הקבלן תיערך בדיקה נוספת לשם קבלה לפני תקופת הבדק. .1.0.1קבלות חלקיות היה והקבלן יפגר בהשלמת העבודה ,רשאי המזמין ,בהתאם לשיקול דעתו ,לדרוש מהקבלן למסור חלקים מן העבודה .במקרה זו תיערכנה קבלות חלקיות ,והמזמין יהיה רשאי להשתמש באותם חלקים למרות שטרם הושלמה העבודה בכל האתר .במקרה כזה תיחשב תקופת הבדק החל מתאריך המסירה הסופי של כל האתר. .1.0.0הדרכה והרצה עם מסירת המתקן באופן סופי למזמין ,על הקבלן לבצע הפעלה וויסות והרצה של כל המתקנים והציוד אשר סיפק וכן להדריך באופן מפורט ותוך שיתוף פעולה מלא את נציגי המזמין בהפעלת המתקנים והציוד ,הכרתם ,אופן התפעול והטיפול ,וזאת משך תקופה של 13יום .לא יבצע הקבלן האמור לעיל ,יחשב הדבר כאילו לא מלא את התחייבויותיו ולא מסר סופית את המתקנים/המערכות למזמין. - 41 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .1.2תכניות סופיות ,הוראות וקטלוגים .1.0.1הקבלן יספק למפקח לפני מסירת המתקן מערכת מסמכים הכוללת באופן מלא מערכת תכניות (תכניות עדות או כפי שמוגדרות " "AS-MADEבקובץ "אוטוקאד" בפורמט )DWGוספר מתקן הכולל הוראות הפעלה ואחזקה ודפים קטלוגים עבור כל פריט ואביזרי הציוד. .1.0.2מערכת תכניות עדות: המפקח ימסור לקבלן מערכת תכניות ,אשר על גבה יסמן הקבלן את כל השינויים שחלו במהלך הביצוע ,אם היו שינויים שאושרו ע"י המפקח .הקבלן יספק בשלושה עותקים מערכת מושלמת של שרטוטים סופיים של המערכת "כפי שבוצע" אשר ישורטטו ויעודכנו ע"י הקבלן לאחר סיום כל עבודותיו במתקן ויכללו את כל הסטיות והשינויים שנעשו ביחס לתוכניות המקוריות כשהן חתומות על ידו. כל התכניות והשרטוטים אשר יכין הקבלן ,תהיינה משורטטות במחשב בתוכנת "אוטוקאד" לפי הגרסה בה שורטטו תכניות המכרז. שרטוטים אלה חייבים לקבל את אישור המפקח לפני קבלתם הסופית ע"י המזמין. .1.0.4הגשת תכניות עדות על ידי הקבלן הינה תנאי לקבלת תעודת השלמה למתקן .כל העבודות המפורטות לעיל ,כלולות במחיר העבודה ,ולא תשולם עבורם כל תוספת. .1.2.1ספר אחזקה הקבלן יספק ב 4 -עותקים "ספר אחזקה" בשפה העברית .הספר יהיה כרוך במעטפה קשה עם סידור מתאים להוצאת דפים והכנסתם .ספר האחזקה יכלול בין השאר: .1.0.3.1תוכן עניינים מפורט. .1.0.3.2תכניות עדות מאושרות על ידי המפקח. .1.0.3.4תיאור מילולי של המתקן ,מרכיביו העיקריים ויתר מאפייני המערכות. .1.0.3.3תכניות הייצור המאושרות לכל פרטי הציוד ,לרבות כל הנתונים הטכניים והמשקל. .1.0.3.2הוראות הפעלה ואחזקה ,לרבות :מערך מיוחד המתאר את סדר ההפעלה הרגילה היומיומית ,טבלת תקלות שכיחות ואופן הטיפול בהן לרבות כל תרשים או שרטוט הדרושים לשם הבנת הפעולות אשר על איש האחזקה לבצע ,הוראות לטיפול מונע ולאחזקה כפי שנמסר לקבלן ע"י יצרני הציוד ,לרבות מערכי טיפול "יומי"" ,שבועי", "חודשי" וכו' ,הכוללים כל פעולה אשר על מתחזקי הבניין לבצע במועד הנכון על מנת לשמור על המתקן במצב תחזוקה מעולה במשך כל תקופת קיומו. .1.0.3.0קטלוגים מפורטים ברמה מקצועית לכל פריט ציוד ומרכיב הנכללים במערכת ,רשימת הציוד המותקן ,בה יצוין מספרו הקטלוגי של כל פריט בצד מספרו הסידורי במערכת, כולל מפרטי התקנה ,הפעלה ואחזקה. .1.0.3.0רשימת חלקי חילוף מומלצים ע"י הקבלן ,כולל מספרים קטלוגים ,שם וכתובת יצרני החלקים. .1.0.3.0אישורים ונתוני בדיקה של היצרנים ושל בודקים מוסמכים כחוק על בדיקת המוצרים לפני אספקתם ,לאחר התקנתם והפעלתם. .1.3תקופת הבדק והשרות הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 23חודשים או יותר ,במידה וצוין במפרט המיוחד בהמשך ,מיום קבלת המתקן הסופית ע"י המפקח כמתואר לעיל .הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו ,אלה אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון ,בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו .כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי אך לא יותר מאוחר מ 23-שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן .לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד הנדרש רשאי המפקח להורות על ביצוע התיקונים ,לרבות רכישת חלקים, באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות. - 41 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן על חשבונו לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק או פריט שלם אשר התגלה כלקוי וחומרים שאינם אמורים להתכלות (כגון :מנועים ,צירים ,ידיות חלקי חילוף וכד') .על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה מלאה נוספת מיום החלפתם. האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה וזאת בתנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום ועפ"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה. במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו/או דרישות מפרט זה ,יישא הקבלן באחריות מלאה לפגמים ,ליקויים ותקלות שיתגלו ויתקנם על חשבונו במשך תקופת האחריות כמפורט לעיל. עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למפקח ו/או למזמין במצב פעולה תקין מכל הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש. על הקבלן להודיע בכתב למפקח ו/או למזמין על כוונתו למסור המתקן .במידה ונמצא המתקן העת בדיקת המפקח במצב שאינו כשר למסירה ידחה מועד גמר האחריות עד למועד בו יימסר המתקן למפקח ו/או למזמין לשביעות רצונו המלאה. טיפולי מנע -האחריות כוללת מתן שירות מונע פעמיים בשנה (אחת לשישה חודשים) ,לכל חלקי המתקן ללא יוצא מן הכלל .השירות יתבטא ,בין היתר ,בבדיקת מערכת פיקוד ובקרה למנדפים ,בדיקה וחיזוק של כל הברגים והאומים ,תיקוני צבע בהתאם לנדרש לפי הוראות המפקח. .1.1העבודה והיקפה הכספי העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד ,החומרים ,המוצרים ,אמצעי הלוואי והעזר .וכל הדברים הדרושים להתקנת הריהוט המעבדתי והמנדפים הכימיים כמתואר באופן דיאגרמטי בתוכניות המצורפות וכפי שמפורט במפרט זה ,למעט העבודות אשר תבוצענה על ידי גורמים אחרים ,בכפיפות לנאמר בהמשך. העבודה על המתקן על כל חלקיו תבוצע באורח מקצועי נכון ,תוך הקפדה על הדרישות לאיכות מעולה. העבודה המתוארת באופן דיאגרמטי ו/או עקרוני בלבד והיא עלולה להשתנות בפרטים בהתאם לתנאים הקיימים בבניין ובהתאם לציוד המוצע ע"י הקבלן. מיקום הציוד ,הצנרת ,תוואי האינסטלציה החשמלית וכד' ,ישתנו במיקומם ובמצבם ,על מנת שיתאימו למבנה כפי שבוצע ו/או לתנאים הקיימים למעשה .כל השינויים והסטיות מן התכנון המקורי יעשו במקצועיות ומבלי להוריד בשום צורה ואופן מטיב התכנון המקורי. כל שינוי או וסטייה מן התכנון המקורי ,למעט שינויים זעירים ,יוגשו לאישור המפקח לפני ביצוע. כמו כן מצהיר הקבלן שהוא מודע לכך שיתכנו שינויים בפרטים שונים כתוצאה מן הצורך להתאים הריהוט לחלקי מבנה ,שינויים כאלה אם אינם מהותיים לא יהוו עילה לשינוי מחירים כל שהוא. כל השינויים והסטיות ו/או שינויים בכמויות לא יהיו עילה לתוספות כספיות מכל סוג. המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את היקף העבודה בסכום כלשהו עד ל 20% -מהערך הכולל של המתקנים המתוארים במפרט זה ובכתב הכמויות .כמו כן שומר המזמין לעצמו את הזכות להקטין את היקף העבודה בכל סעיף עד ל 100% -מהיקפו ו/או להגדיל עד ל400%- מהיקפו .מחירי היחידה המפורטים בהצעת הקבלן יהיה בתוקף עבור כל הגדלות והקטנות כנ"ל אשר ידרשו במסגרת תקופת הביצוע של המתקנים בהתאם לחוזה המקורי. .1.2אופני מדידה ותכולת מחירים אם לא נקבע במפורש אחרת באחד ממסמכי החוזה ,כל הפריטים ימדדו ביחידות כשהן גמורות ,מושלמות וקבועות ,מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות וכמצוין להלן: .1.2.1כל העבודה ,הציוד והחומרים לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מוכנים וכן עבודות לוואי וחומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה על פי מסמכי החוזה. .1.2.2ייצור ,הובלה ,התקנה ,אחסנת חומרים או מוצרים מוגמרים .שמירה והגנה על עבודות שבוצעו. - 42 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .1.2.4ניהול הבטיחות ,ובכלל זה כל הנחייה או הוראה של כל רשות מוסמכת. .1.2.3מסירת עבודה בשלבים ,אם נדרשת לפי הנחיות המפקח. .1.2.2השימוש בציוד מכני ,כלי עבודה ,פיגומים ,וכל ציוד אחר ,לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר ,פירוקם וסילוקם בסיום העבודה. .1.2.0הובלת כל החומרים ,המוצרים ,והציוד לאתר ,ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת העובדים לאתר וממנו. .1.2.0תיאום עם גורמים אחרים כפי המפורט לעיל "תיאום עם גורמים אחרים". .1.2.0אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר. .1.2.2אחסנת החומרים והציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו והגנה עליהם עד למסירתם. .1.2.10ביצוע בכל האמצעים והשיטות הנדרשים במסמכי החוזה. .1.2.11ההוצאות הכרוכות במדידות וסימון ,לרבות פירוקו וחידושו של כל סימון. .1.2.12התארגנות לביצוע ,לרבות התארגנות לביצוע העבודה בשלבים לפי הנחיות המפקח. .1.2.14הוצאות הכרוכות בסיוע למעבדות ובדיקות ,הן בכוח אדם בלתי מקצועי והן באמצעים למיניהם. .1.2.13כל העלויות הכרוכות בדרישות הגנה על הסביבה. .1.2.12סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה. .1.2.10סילוק חומרים ועבודה (מלאכה) פסולים. .1.2.10העבודה והאמצעים הדרושים לאחזקה שוטפת של האתר. .1.2.10הוצאות להכנת לוחות זמנים בכל שיטה שתידרש ועדכונם השוטף ,לרבות עיבודם במחשב. .1.2.12הוצאות לחישוב כמויות בכל שיטה שנדרשת ע"י המפקח ,לרבות עיבוד במחשב. .1.2.20השגת האישורים לביצוע העבודה ,הן על פי דין והן על פי הנדרש במסמכי החוזה. .1.2.21דמי ביטוח למיניהם ,מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי ,מס קניה ,מכס ,בלו והיטלים פרט למע"מ. .1.2.22הוצאות הכרוכות באספקת קטלוגים ,הוראות הפעלה ותחזוקה. .1.2.24כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה ,או הקשורות עמם ,או הנובעות מהם ,הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה הוצאות תקורה של הקבלן ,לרבות הוצאות מימון. .1.2.23רווח הקבלן. .1.2.22אחריות לשנתיים לטיב העבודות וכן אחריות של ארבע שנים לעיוותים או קורוזיה בחלקי מתכת שנצבעו בצבעים אפוקסיים. .5תנאי עבודה מיוחדים .5.1כללי העבודה מתבצעת במוסד אקדמי בו מתבצעים לימודים ומחקר ברמה הגבוהה ביותר. העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש ,רעידות ,עשן (חיתוך וריתוך) ,שינוע מכונות ,התקנת צנרת ואביזרי צנרת וכו'. כל העבודות לרבות השינוע והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח חייבות להיעשות בתיאום מלא עם המזמין והמפקח מטעמו ,על מנת שלא להפריע לפעילות השוטפת הן בשטחים הסמוכים לאזורי העבודה והן לפעילות השוטפת של המכללה האקדמית הדסה. מודגש בזאת כי העבודה חייבת להיעשות על כן בתיאום הדוק כמצוין לעיל ,באישור מנהלי המקום ובאי כוחם ,תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך הפעילות השוטפת. - 43 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .5.5עבודה בהפסקות ,וללא רצף על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר יצטרך לבצע בשעות לא מקובלות ,בהפסקות וללא רצף ,ובתיאום עם מנהל הפרויקט ,אלא שבהתארגנות נכונה יוכל להמשיך בעבודותיו בנתיבים אחרים. כמו כן ,על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי הנהלת המכללה באם יידרש תהיה רשאית להפסיק עבודות הכרוכות ברעש או מטרד אחר. .5.7בטיחות אש ונהלי עבודה על הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם על שתי הנקודות כדלקמן: .2.4.1ברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים ,ועליו לתאם עם מנהלי המקום ,המפקח ,אחראי הבטיחות והביטחון ובאי כוחם ,את הנוהל למקרה שתפרוץ אש, באזור העבודה או בסביבתם המידית ,כתוצאה מעבודותיו. על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות ולהשתמש באמצעים הנכונים (ולאו דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה) בעיקר אם מדובר בדליקות של מערכות חשמל .בכל מקרה של ביצוע ריתוך /חיתוך צנרת תעלות וכדומה ימצאו בהישג יד אמצעי הכבוי המומלצים. .2.4.2על הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה לבניין ,לשטחי מעבר ציבוריים ,לדלתות מילוט לחניון וכו' פנויים למעבר ונקיים ע"מ לאפשר מעבר בטוח ודרכי מילוט. .5.1עבודה בגובה הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לביצוע העבודה ,בהגנה על המבנה והמערכות הקיימות ,והגנה על העובדים החשופים לסיכוני נפילה ,בהתאם לפקודות הבטיחות בעבודה ותקנותיה "עבודה בגובה התשס"ז ( "2000או תקנות עדכניות יותר שיהיו בזמן ביצוע העבודה). בנוסף ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים כדי להגן על סגל ההוראה ,עובדי המכללה ועל הסטודנטים ,מבקרים וכדו' בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה ,בהתאם לחוקים ולתקנות, כדלקמן: .1פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,תש"ל.1200 - .2תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז.2000- .4תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,התשנ"ז.1220- .3תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ"ד.1200 - .2תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים) ,התשמ"ו.1200 - באחריות הקבלן לצייד את עובדיו בציוד מגן אישי מתאים להגנת העובדים מנפילה .משטחי מגן (פיגומי תפיסה) ,רשתות מגן או יריעות מגן ,רתמות בטיחות ,אמצעי קשירה ,נקודות עיגון ,אלמנט צימוד ,בולם זעזועים ("סופג אנרגיה") ,מערכות תליה וכו'. הקבלן לא יעסיק עובד בגובה לכל מטרה שהיא ,אלה בהתקיים התאים שלהלן: .1העובד בגיר. .2העובד עבר הדרכה והכשרה מתאימה ע"י מדריך לעבודה בגובה. .4העובד אינו במצב העלול לסכן אותו או את העובדים מטעמו או אדם אחר ,לרבות כתוצאה מחמת ליקוי גופני או נפשי. .3הקבלן יעסיק על חשבונו מדריך עבודה בגובה מורשה אשר ידריך את העובדים ,מדריך עבודה בגובה יחתום על אישור כי העובד מילא אחר כל דרישות ההדרכה ,לפי תכנית המתאימה לתחום העבודה בגובה. .2המבצע יחזיק אישור תקף לכל עובד ,החתום ביד מדריך מוסמך ,ויצורף לפנקס כפי הנדרש בתקנות עבודות בניה. - 44 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .0בעת ביצוע העבודה באתר יימצא תמיד במפלס הקרקע אדם בגיר מטעם הקבלן ,נוסף על העובדים המבצעים את העבודה בגובה .האדם הנוסף יסייע לעובדים ככל הנדרש וימנע, ככל האפשר ,התקהלות אנשים באזור הסכנה. .5.0אחריות לנזקי רכוש או נפש הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה מעבודה בלתי זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל ומומלץ כי תמצא בידו פוליסת ביטוח מתאימה לכסוי כל נזק אפשרי. כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום מראש ,או גרימת נזקים כתוצאה מרשלנות ,או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות והגהות בעבודה – יחולו על הקבלן בלבד ,והוא יפצה את המזמין ,עובדיו ,הסטודנטים ,מבקרים ,קבלני משנה של הקבלן או של המזמין ,נותני שירות וספקים וצדדים אחרים ,במלוא הנזק הישיר והעקיף .האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן. .5.2רצף אספקה למערכות קיימות במשך כל תקופת העבודה יש להמשיך ולספק מים קרים וחמים לשימוש ולאפשר הזרמת שפכים בכל השטחים הפעילים והשטחים הציבוריים בבניין ,ללא הפסקה. העבודות תתוכננה ותתנהלנה בשלבים כאלה שלא יפגע רצף האספקה למערכות ,החשמל ,מיזוג האוויר ,ההסקה והקירור. העבודה תתבצע עפ"י תכנית העבודה המאושרת בלבד תוך בדיקתה והיזונה מחדש באופן קבוע בהתאם להתקדמות והמציאות. כמו כן ,סביר להניח שגם על מנת לעמוד במשימה המפורטת לעיל ,יידרש הקבלן לבצע חלק מעבודותיו מחוץ לשעות העבודה הרגילות – בשעות הלילה ,תוך הקפדה על שקט מרבי ומבלי להפריע לפעולה הסדירה והשוטפת של המכללה. .5.3תכולת העבודה עבור התנאים המיוחדים המפורטים לעיל ,לא תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי כספי או אחר, ועליו להביא בחשבון תנאים אלה בעת הכנת הצעתו. .7נוהלי בטיחות ל"עבודה חמה" .7.1כללי הגדרה "עבודה חמה" :הלחמה ריתוך וחיתוך בלהבת גז ,ריתוך חשמלי וחיתוך בעזרת דיסק ,ו/ או כל שימוש באש גלויה. .7.5אחריות לכל עבודה חמה ימונה ע"י הקבלן אחראי מטעמו ,אשר יסייר באתר העבודה ,תפקידו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לאמור בנוהל זה ויוודא קיום ההוראות המפורטות להלן. האחראי ימלא כתב הרשאה לביצוע עבודה חמה ,המצורף. - 45 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .7.7כלים וציוד .4.4.1יש לוודא כי גלילי הגז במצב תקין :בדיקת לחץ בתוקף (תאריך הבדיקה מוטבע על כתף הגליל ותקף ל 2 -שנים) ,ברז תקין ,אין חלודה או פגמים בולטים. .4.4.2יש לוודא כי הצנרת הגמישה ,הנמצאת בשימוש ,תקינה וללא סדקים והצינור מסומן בצורה ברורה :זיהוי היצרן ,הלחץ השימושי ,קוטר נומינלי ,סימון הגז המיועד ושתי ספרות אחרונות של שנת היצור .חלקים בצינור החשודים כפגומים ,ניתן לבדוק ע"י טבילה באמבט מים באמצעות לחץ אויר או חנקן (הופעת בועות מצביעה על דליפה -צריך להחליף הצינור). .4.4.4יש לוודא כי המבערים תקינים ומתאימים לסוג העבודה וללחצי הגז שבשימוש. .4.4.3חיבורי צנרת יחוזקו במצמד מתאים ויבדקו לגילוי דליפות (באמצעות מי סבון) לפני תחילת העבודה. .4.4.2במידה והגז הדליק שבשימוש הוא אצטילן ,יש להתקין בולם להבה ייעודי על גליל האצטילן ובולם להבה ייעודי על גליל החמצן. .4.4.0גליל אצטילן חייב לעמוד בניצב (עומד) לפחות 12שעות לפני השימוש. .4.4.0גז חמצן :יש לוודא כי ווסת הלחץ ייעודי לחמצן (כתוב עליו "חמצן") ,הצנרת ,החיבורים, הברזים ,הווסת ,וידי\כפפות העובד נקיים משמן או חומר אורגני מתלקח ,שעלול לגרום לפיצוץ במגע עם חמצן נקי. .4.4.0גלילי הגז שבשימוש יהיו קשורים בצורה בטוחה ויובלו בעגלה ייעודית כשהם קשורים. .4.4.2יש לוודא כי ציוד חשמלי וכבלי החשמל שבשימוש תקינים .מכשיר חשמלי מיטלטל המוחזק ביד יהיה בעל בידוד כפול ,או שיוזן דרך מפסק מגן לזרם דלף. .7.1בטיחות אש: לפני תחילת כל עבודה בחום יש להודיע למוקד (שיימסר ע"י המזמין) .בכדי להסיר כל ספק לא יחל כל עובד ו\ או חברה בכל עבודה בטרם הודיע למוקד וכל זאת על בסיס יומי גם אם העבודה הינה במקום קבוע לאורך זמן רב ( שבועות וכד') .בסיום העבודה (בכל יום) תימסר הודעה למוקד על סיום העבודה. .4.3.1לכל עבודה חמה מחוץ לבית המלאכה ימונה צופה אש אשר יצויד בשני מטפי אבקה 0 ק"ג כל אחד ,וידע כיצד להפעילם. .4.3.2יצויד בטלפון או טלפון נייד ויידע את מספר הטלפון של מוקד החירום להזעקה במקרה אש או תאונה. .4.3.4צופה אש ימצא במקום כל זמן העבודה ,ויושאר במקום לפחות 40דקות מסיומה כדי לוודא כי לא פרצה אש במקום וברדיוס של 10מ'. .4.3.3בטרם תחילת הביצוע של "עבודות בחום" יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע עבודות בחום ויוודא כי ברדיוס 10מ' ממקום העבודה אין חומר דליק כלשהו (עצים, ניירת ,בדים ,צבעים ,עשבים יבשים ,כימיקלים דליקים ,שמנים וכו') .חומרים דליקים שלא ניתן לסלק (כגון :מחיצות או תקרות מחומר דליק) ,יש לכסות היטב בחומר בלתי דליק כגון לוחות פח. .4.3.2יש לכסות את כל הפתחים במחיצות ,בתקרות וברצפות החלל בו מבוצעת העבודה (פתחי צנרת ,מערכות אוורור ,פירים וכו') בצורה טובה ,באמצעות חומר בלתי דליק. .4.3.0יש לוודא כי בצד השני של קירות החלל בו מבוצעת העבודה לא מאוחסנים חומרים דליקים בצמוד לקיר .במידה ויש והמרחק קטן מ 10 -מ' ,יש לסלקם מהמקום לפני תחילת העבודה. .7.0ציוד ומגן אישי על העובדים להיות ממוגנים בציוד מגן אישי הבא: - 46 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .4.2.1משקפי מגן ייעודיים לריתוך ,המקנים הגנה בפני גיצים ובפני קרינה בתחום אולטרא- סגול ואינפרא-אדום. .4.2.2כפפות עמידות אש חזקות וארוכות (למשל מעור). .4.2.4לבוש מלא ,כולל חולצה עם שרוולים ארוכים ,ללא כיסים וקיפולים ,מכנסיים ארוכים או סרבל מלא .יש לוודא כי בגדי הרתך עשויים מכותנה או מחומר עמיד בפני אש. .4.2.3נעלי בטיחות. .4.2.2קסדת מגן תקנית להגנה בפני היתקלות הראש בצנרת ,קירות ,ועצמים נופלים ,כאשר יש סכנה כזו. .4.0טרם התחלת העבודה המוגדרת "כעבודה חמה" ,יקבל הקבלן בנוסף ,הדרכה והנחיות מפורטות ממנהל הפרויקט לגבי רמת הסיכונים. .4.0מקור הטופס יתויק בתיקו של האחראי והעתק ממנו יימסר לידי המפקח מטעם החברה. .4.0טופס היתר ביצוע "עבודה חמה" ממונה בטיחות כיבוי אש הרשאה לביצוע "עבודה חמה" (שם האחראי) אני הח"מ אשר מוניתי כאחראי על קיום הנוהל בדבר ביצוע עבודות בחום מטעם בזה כי סיירתי בשטח המיועד לביצוע עבודות בחום כמפורט להלן: השטח המיועד מקום מדויק_______________________________________________ : תיאור העבודות מאשר ודאיתי כי בשטח המיועד הורחקו חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של לפחות 10מטר ממקום ביצוע העבודות בחום ,כאשר חפצים דליקים קבועים ,אשר אינם ניתנים להזזה ,כוסו במעטה בלתי דליק. (שם העובד) לשמש כצופה האש כמו כן הנני מאשר בזאת כי מיניתי את לעניין ביצוע העבודות הנ"ל וכן ווידאתי כי צופה האש מצויד באמצעים מתאימים לכיבוי סוג החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות .כמו כן הסברתי לצופה האש כי תפקידו הבלעדי הינו להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולפעול מיד לכיבוי של התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות בחום כאמור .כ"כ הוריתי לצופה האש כי עליו להיות נוכח במקום ביצוע העבודות החל מתחילת ביצוען עד לתום לפחות 40דקות לאחר סיומן על מנת לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות התלקחות. קראתי והבנתי את הוראות הבטיחות לביצוע עבודה חמה ,ופעלתי על פיהן. חתימת האחראי שעה תאריך מס' טלפון נייד ________________ מס' טלפון _________________ שם החברה ______________ תוקף ההרשאה עד :תאריך _____________ שעה ______________ .1היקף העבודה וטיבה .3.1העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד ,החומרים ,המוצרים ,אמצעי הלוואי והעזר וכל יתר הדברים הדרושים לביצוע מערכת ריהוט מעבדתי או משרדי ,מנדפים כימים עבור מעבדות ביולוגיה וכימיה בבניין "התיכון" קומה ,-1במכללה האקדמית הדסה בירושלים .כמתואר באופן סכמתי בתוכניות המצורפות וכפי שיפורט בהמשך ,למעט עבודות - 47 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר אשר תבוצענה על ידי גורמים אחרים .המתקן על כל חלקיו ,יבוצע באורח מקצועי ונכון ,תוך הקפדה על רמה הנדסית גבוהה נדרשת ובאיכות מעולה. .3.2העבודה המתוארת במסגרת מפרט/חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי העבודות ,אספקת הציוד והתקנתו ,כדלקמן: .3.2.1יצור והספקה והתקנה של ריהוט ייעודי למעבדות וריהוט משרדי הכלול בתוכניות המעבדה במידות שונות ובצורות שונות שיורכבו במעבדות בנייני המכללה האקדמית הדסה שבקמפוס ברחוב הנביאים בירושלים. .3.2.2הריהוט יסופק כחלק מפרויקט חדש בבינוי המבוצע על ידי קבלנים שונים. .3.2.4הריהוט יכלול את כל פריטי הריהוט המקובלים במעבדות לרבות "ריהוט משרדי" וכן יכלול רגלי מתכת מסוג ' 'Cלשולחנות עבודה מפרופילים מגולוונים וצבועים בצבע אפוקסי בתנור או אחר בהתאם למפרט ולדרישה. .3.2.3במסגרת הספקת הריהוט יידרש הקבלן גם לספק על גבי הריהוט ברזי מעבדה מסוגים שונים ,כיורים מסוגים שונים ,תעלות חשמל ושקעים בשולחנות העבודה חד או דו – צדדים וכן לחבר את כל אלה להכנות מתאימות שיבוצעו על ידי המזמין ובתאום עם יצרן הריהוט. .3.2.2תכנון מפורט לביצוע של מבנה הריהוט וצורת הצבתו לרבות תכנון חיבורים של הריהוט האחד לשני והתאמתו לציוד נוסף שיהיה במעבדה . .3.2.0אישור התוכניות ,חומרי המשטחים והאביזרים בשיתוף עם המזמין. .3.2.0יצור הריהוט בבית המלאכה יכלול את כל חלקי הריהוט. .3.2.0הובלה והתקנה במבנה. .3.2.2מודגש בזאת במפורש כי יש לבצע ולהרכיב את הריהוט ככל האפשר במפעל ,לא תותר הרכבה של ארונות ,ארוניות וכו' שיגיעו מפורקים באתר הבניה ,אלא רק רהיטים שלא ניתן להכניס אותם לחדרים בצורתם השלמה. .3.2.10אספקה והתקנה של מפוחי אוורור ממנדפים ,או כנדרש מכל מקום אחר ,תעלות פליטה תריסים או שבכות ,מדפים על כל אביזריהם ומערכות הבטיחות וכל יתר הנדרש. .3.2.11אספקה והתקנה של כל מערכות החשמל והפיקוד לרבות לוח חשמל למנדף ,ווסת מהירות, פנל שליטה ובקרה למנדף ,בקרים ,לוחות הפעלה מקומיים ,כל החיווט החשמלי למערכות הנ"ל ,כבלי תקשורת ויתר הנדרש ,כמו כן הארקה מושלמת של כל מערכות האוורור, לרבות הציוד התעלות ,וכו' ,ובדיקות חברת החשמל או בודק מוסמך. .3.2.12שטיפה וניקוי המערכות ,עבודות הגמר ,ניסוי ויסות והרצה ,אחריות ושירות ,הדרכת המזמין ותיקי מסירה. .3.2.14אספקה והתקנה של משטחי עבודה ,כולל ארונות תחתונים ,כיורים ,ברזי מים חמים קרים מעבדתיים ,ברזי מים מטופלים ,מתקני ייבוש כלים ,מתקני ניגוב ידיים וסבוניות. .3.2.13שולחנות עבודה דו צדדיים ,קונסטרוקציית מתכת כולל רגליות כיוון ופילוס, קונסטרוקציית מדפים ומדפים ,תעלות חשמל ,צנרת למים קרים ,לוואקום ,ברזי ולמים, ברזים לוואקום ,שקעים .כוורות לאחסון תיקים מתחת לשולחנות העבודה וכו'. .3.2.12שולחנות כתיבה למורה .שולחנות עבודה. .3.2.10ארונות לוח לכיתה ,עם דלתות פתיחה .מדפים מתכווננים ,מסך נגלל ידני המחובר לחלקו העליון של הארון וכו'. .3.2.10ארונות אחסון עם דלתות לפתיחה בחלקו העליון ומגירות בחלקו התחתון. .3.2.10שולחנות כתיבה. .3.2.12כסאות מחשב ,כסאות למעבדות ולחדרי הכנה ,וכסאות לחדרי ישיבות. .3.2.20משטח וכיור מנירוסטה , L316כולל לוח לייבוש כלים ,מתקן ניגוב ידיים ,מתקן לסבון נוזלי ,ברזי מעבדה למים קרים +חמים ומים מטופלים. .3.2.21ארונות אחסון מסוגים שונים. .3.2.22ארונות פתוחים לגידול צמחים עשויים פלב"מ L316עם מנורות מעל כל מדף. .3.2.24ארונות עליונים תלויים עם דלתות זכוכית ,ידיות ומנעולים. - 48 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .3.2.23משטח וכיור מפלב"מ L316כולל ארון תחתון ,לוח יבוש כלים ,מתקן ניגוב ידיים וכו'. .3.2.22ארונות מדפים פתוחים לייבוש כלים עשויים פלב"מ כולל 3גלגלים. .3.2.20ארונות לתאים אישיים עם דלתות פתיחה. .3.2.20שולחן בלבד עבור חדר ישיבות. .3.2.20ארון מטבח כולל משטח מאבן קיסר ,כיור מטבח ,ברז עירבוב וכו'. .3.2.22ארונות עם דלתות פתיחה בפרוזדורים. .3.2.40שולחנות אבן למאזניים. .3.2.41ארונות אחסון למיקרוסקופים עם אפשרות נעילה . .3.2.42מנדפים כימיים בגדלים שונים. .3.2.44המסים וההיטלים על הציוד והעבודה. .3.4בנוסף למפורט לעיל קבלן מיזוג האוויר יספק את כלי העבודה ,חומרים ,פיגומים ואמצעי הרמה ,עבודות חציבה ומעבר ,את העבודה ,חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם השלמת ביצוע ברמה הגבוהה ביותר ,לפעולה בטוחה ואמינה ,גם אם לא פורטו או צוינו במפורש במפרט, בכמויות או בתכניות אך נדרשים לעמידה בתנאים הנ"ל. .0ריהוט מעבדתי חומרי הגלם לייצור הריהוט יהיו ,כדלקמן: .0.1עץ מסיבי העץ יהיה חתוך יפה ומעובד ,נקי מפגמים או מחלה כלשהיא ,ללא עיניים גדולות חופשיות או סיבים מפותלים ,ברהיטים העשויים מעץ אלון נדרש להשתמש בעץ מובחר בגוון אחיד צהוב בהיר ללא סיבים מפותלים. קנטים אם ידרשו באופן מיוחד ע"י המתכנן יבצעו בדרך כלל מעץ בוק. .0.5עץ לבוד ופנלים .2.2.1עץ לבוד ופנלים יהיו מסוג א' עשויים מעץ בצבע אדום (דגם "אוקומה") בעובי 20מ"מ בדרך כלל ,ומיוצרים על ידי יצרנים מוכרים ואמינים .לא יותר שימוש בלבידים בצבע לבן המיובאים מסין .במקרה שצוין פנל או לוח נגרים בתוכניות או בכתב הכמויות הכוונה לפנל מלא עם מילוי עץ בכל השטח .אין להשתמש בסיבית או ב MDF -אלא באותם חלקים של פרטי ריהוט בהם הותר השימוש ע"פ המפרט זה או בכתב הכמויות ו/או בפרטי הריהוט. .2.2.2בכל הארונות אלא אם צוין אחרית בתכניות ו/או בכתבי הכמויות יבוצעו כל הדפנות בלוח עץ לבוד (סנדוויץ') בעובי 10-20מ"מ המיוצר מלבידים אחידים מעץ בריא ,רציף, ישר ללא עיוותים. .2.2.4בפריטים מסוימים ניתן יהיה לבצע בתאום עם המתכנן והמזמין דפנות צדדיות ועליונות של ארונות וארוניות ב MDF -בעובי מתאים כמפורט בכתבי הכמויות ו/או בלוח סיבית דחוסה. .2.2.3דלתות כל הארוניות והארונות יבוצעו בלוחות נגרים שלמים (פנלים) לחילופין ובתאום עם המתכנן יבוצעו דלתות ודפנות קדמיות של מגירות ב.MDF - - 49 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .2.2.2שפות לכל הלוחות (קנטים )יבוצעו בדרך כלל בהדבקות קנט פי .וי .סי בעובי 1.2מ"מ בהדבקה במכונה מיוחדת המיועדת לכך .במקרים מסוימים יידרש שימוש בעץ בוק לציפוי קנטים ועל כך תשלום תוספת מחיר. .0.7לוחות שבבית דחוסה .2.4.1חלקי רהיטים מסוימים יבוצעו בלוחות שבבית דחוסה בעובי 10מ"מ (דפנות לארונות) או שבבית דחוסה בעובי 20מ"מ למשטחים עליונים של ארוניות או ארונות ,מדפים וכו'. .2.4.2השבבית תהיה מסוג משובח ,חומרי המליטה של השבבית יהיו בעלי תכולה גבוהה של חומר מעכב בעירה ,הלוחות יהיו תואמים לתקנים ישראלים או אירופאים. .2.4.4כל חלקי המתכת כגון :תותבים מתכתיים לחיבור ,מחברים לצירים וכיו"ב שיורכבו בלוחות שבבית יהיו מן הסוג העמיד בפני שליפה משבבית. .2.4.3במקרים של ביצוע משטחים עליונים בפנל מסוג "פוסט פורמינג" (פנלים של שבבית דחוסה בציפוי פורמייקה מעוגלת בכבישה יהיו בלוחות מתוצרת מפעל מאושר כגון :אורצרד – כרמיאל או שווה ערך מאושר מראש. .0.1חלקי מתכת מסגרות הברזל תהיינה מגולוונות ועשויות מפרופילים בעלי עובי דופן מינימאלי של 2מ"מ לפחות .החיתוכים יהיו ישרים ונקים ויבוצעו במשור ,חיבור החלקים בריתוך חשמלי ,השטחים המיועדים לחיבור ינוקו היטב מלכלוך וחלודה לפני ביצוע עבודת הריתוך ,הריתוך לאחר ביצועי יהיה מלוטש ,שווה ונקי ,ללא הפסקות ,חורים ,שקעים ומקומות שרופים ,כל חלקי המתכת יצבעו בצבע אפוי בתנור באיבוק אלקטרוסטטי. .0.0דבק על הקבלן להשתמש בדבקים העומדים יפה בתנאי רטיבות ,כל פגם בהדבקה (חיבורים פתוחים) יגרום להחזרת הרהיט .במשטחי העבודה עם כיורים בחדרי מעבדות יש להשתמש אך ורק בדבק אפוקסי. .0.2ברגים ומסמרים יש להשתמש בבורגי פלדה עם ציפוי אבץ אם לא צוין אחרת. מסמרי הרכבה בלי ראש או אקדח סיכות – ישמשו רק לקביעת גב ארונות במקרה של שימוש בדיקט דק ,אין לבצע חיבורי משטחים ,או חיבורים אחרים בין פנלים ע"י אקדח סיכות. .0.3פורמייקה כל הפורמייקה עבור ציפוי חלקי ריהוט תהיה מסוג מעולה תוצרת הארץ או תוצרת חוץ בעובי 0.0-0.0ותאושר מראש. גוון הפורמייקה יהיה לפי בחירת האדריכל והמזמין דוגמאות הפורמייקה יסופקו למפקח לפני תחילת העבודה לאישור ויושארו במשרדו עד לסיום העבודה. כל משטח שבמסגרת פרטי הריהוט יצופה פורמייקה בצד אחד ויצופה בפורמייקה עבה או דקה גם בצדו השני אם לא צוין אחרת (קונטרה פורמייקה). משטחי עבודה מטרספה TOP LAB .0.1 משטחי העבודה במעבדות יהיו בדרך כלל מלוחות טרספה TOP LAB PLUSבעובי 20מ"מ. גוון עליון לפי בחירת המזמין או האדריכל ,עם קנטים חלקים בגוון טבעי. לוחות הטרספה יהיו בעלי תכונות פיסיקליות כמוגדר בתקן האמריקני והגרמני. עמידות לחום יבש עד 100מעלות צלזיוס. עמידות לאש תהיה על פי התקן האמריקאי הגרמני .ISO 5657 ASTM-E-0 ,CLASS 1A NEP 92501,ISO 5657 .0.2נירוסטה (פלב"ם) חלקי הנירוסטה ,משטחי כיורים ,מדפים ,מעמדים וכו' יבוצעו כולם מנירוסטה מסוג L316 בצורת גמר לפי דרישה ,מבריק ,מוברש ,וכו'. - 51 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .0.15פרזול הפרזול יהיה תמיד מסוג מעולה וטעון אישור של המזמין ,פרזול למעבדות כימיות בהן יהיה שימוש החומרים קורוזיבים במיוחד יבחר הקבלן פרזול שאינו מחליד. הצירים יהיו מתוצרת BLUMאו HETTICHויעמדו בבדיקות תקן ל 200,000 -פתיחות. ידיות יהיו בדרך כלל ממתכת בצביעת אפוקסי או מנירוסטה לפי בחירת המזמין. מסילות למגירות תהיינה מסילות מתכת מגולוונות עם מיסבי מתכת או מייסבים משולבים באולקלון עם תפס מעצור בקצה הפנימי של המגירה מתוצרת HETTICHאו שווה ערך מאושר .במגירות גדולות תהיינה המסילות מתאימות לנשיאת משקל כבד. מסילות לפתיחה מלאה ,אם ידרשו ,או בולמי טריקה במגרות יבוצעו תמורת תוספת תשלום. מנעולים לפרטי ריהוט יהיו ממין משובח ויספקו ע"פ סדרות יצור כולל אב – מפתח מסטר לכל סדרת ריהוט בהתאם להנחיות שימסרו לקבלן סמוך להוצאת הוראות ביצוע ע"י המזמין. גלגלים – דו גלגלים לתנועה קלה ,הגלגל מהודק אל תחתית הארונית בעזרת ברגים ,ציפוי או חומר הגלגלים יהיה כזה שאינו משאיר סימנים על גבי ריצפת .P.V.C .0.11רשימת פרטים עיקריים ותיאורם (תיאור כללי) .0.11.1כללי: תיאור כללי של פריטי הריהוט העיקריים ,רכיביהם והנחיות עקרוניות לצורך יצורם והתקנתם במעבדות או במשרדים. פרטי הריהוט מפורטים ע"פ קבוצות של סוגי הריהוט .תיאור מפורט ומדויק כולל כל ההתאמות למצב בשטח יהיו כמפורט בתוכניות הריהוט ,בכתב הכמויות ,תנאי שטח נתונים ומדידה בפועל לפי ייצור של ריהוט הפרויקט. .0.11.5קבוצות הריהוט שיפורטו הן ,כדלקמן: שולחנות עבודה לסוגיהם. עמדות שטיפה. ארוניות מעבדה. ארונות וארוניות תלויים. פריטי נירוסטה. מערכות מדפים. אביזרים מיוחדים . .0.11.7שולחן מעבדה חד צדדי (בנץ) שולחן מעבדה חד צדדי הוא שולחן עבודה בגובה 20ס"מ ברחבים שונים הנסמך בדרך כלל לקיר המעבדה ,ומורכב מן האלמנטים הבאים: .2.11.4.1משטח עבודה עשוי טרספה טופ לאב פלוס בעובי 20מ"מ ברחבים שונים או משטח עבודה מעץ לבוד בעובי 10מ"מ מצופה פורמייקה בשני צדדים וקנט PVCבעובי 1.2 מ"מ מסביב. .2.11.4.2רגלי מתכת מגולוונות מפרופיל 00/40/2מ"מ בצורת רגלי " "Cכולל קושרות אופקיות מורחקות מהקיר 12-20מ"מ ,צבועות בצבע אפוקסי באיבוק אלקטרוסטטי בתנור בגוון לפי בחירה וכוללות ברגי פילוס מסוג מעולה בתחתית הרגליים. .2.11.4.4מגן קיר בובה 12-10ס"מ מורכב במשטח השולחן בחיבור סמוי בכל הפאות הנוגעות בקירות עשוי מטרספה או עץ לבוד 10מ"מ מצופה פורמייקה וקנט .PVC .2.11.4.3פתחים במשטח העבודה עבור ברזים וכיורים מסוגים שונים ,הרשות בידי המזמין להזמין הברזים מיצרן הריהוט וחיבורם להכנות שיבוצעו על ידי קבלן האינסטלציה. או להזמינם מקבלן האינסטלציה .במקרה כזה ישתף יצרן הריהוט פעולה עם קבלן האינסטלציה ויבצע בריהוט את כל החורים והמעברים הדרושים להרכבת הברזים והכיורים וכל אביזר אחר הנדרש. - 51 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .0.11.1שולחן מעבדה דו – צדדי (בנץ דו צדדי) שולחן מעבדה דו צדדי הוא שולחן ברוחב 130ס"מ בדרך כלל ובגובה 20ס"מ וכולל גם בדרך כלל שני מדפים עליונים ברחבים שונים או ארוניות תלויות או שילוב כלשהו של ארוניות ומדפים. .2.11.3.1משטחי העבודה יהיו בדרך כלל מטרספה טופ לאב פלוס בעובי 20מ"מ ברוחב 00ס"מ מחוברות בחלקו האמצעי של השולחן וכוללים מגרעות למעבר רגלי המתכת הממשיכים לגובה לנשיאת המדפים או הארוניות .במקרה שיש צורך בהתקנה של ברזי מעבדה באמצע השולחן יהיו משטחי העבודה במידות בלתי שוות 00ו 04-ס"מ על מנת לאפשר קידוח חורים שלמים למעבר הברזים ,המגרעות לרגלים במקרה זה יהיו רק במשטח הרחב. .2.11.3.2רגלי השולחן יהיו מפרופילים מגולוונים במידות 00/40/2מ"מ בצורת רגלי " "Cמשני צידי השולחן כולל קושרות אופקיות ובמרכז בין רגל ה "C" -יישאר מקום להעברת מערכות אינסטלציה ומערכות חשמל ומערכות אחרות שיחוברו ויחוזקו לרגלי השולחן ולקושרות האופקיות באמצעות שלות מתאימות. .2.11.3.4רגלי המתכת יעברו דרך משטח הכתיבה ויותאמו לנשיאת מדפים או ארוניות ויכללו קונזולות מתאימות לפי הפריטים שיורכבו מעל השולחן. .2.11.3.3המדפים יהיו ברחבים של 00או 00ס"מ ויעשו מלוחות סיבית בעובי 20מ"מ מצופים בפורמייקה בשני הצדדים או לוחות "פוסטפורמינג" תעשייתי לפי בחירה .המדף התחתון יכלול גם "גדרות" פרספקט משני הצדדים בגובה 2-3ס"מ ובעובי 2מ"מ מעל המדף ושיושחלו בחריצים שיבוצעו במדף. .2.11.3.2ארוניות מסוגים שונים בגובה 20-30ס"מ ובעומק 30-40ס"מ עשויות עץ לבוד 10מ"מ מצופה פורמייקה פנימית וחיצונית ,דלתות אטומות או זכוכית ללא מסגרת או עם מסגרת עץ לפי בחירת המזמין . .2.11.3.0שולחנות עבודה דו – צדדים יכללו גם פני עץ ברוחב 12ס"מ מצופי פורמייקה בן העמודים מתחת למדף התחתון שיהוו בסיס להרכבת תעלות חשמל מעוצבות מאלומיניום בתוכם יורכבו כל השקעים החשמליים ושקעי התקשרות הדרושים. הספקת שקעי החשמל ותעלת האלומיניום יבוצעו על ידי יצרן הריהוט או קבלן החשמל לפי החלטת המזמין. .2.11.3.0כבלי החשמל יהיו תקניים ויאושרו מראש ע"י מהנדס החשמל. .2.11.3.0מעבר הכבלים לקופסת החיבורים בקיר המעבדה יהיה דרך הרגל הקרובה לקיר ,יצרן הריהוט יבצע את הפתחים המתאימים ברגלי השולחן כמו גם פסי העץ המשמשים להרכבת תעלת החשמל גם אם מערכת החשמל תבוצע על ידי קבלן החשמל. .0.11.0שולחנות עבודה הכוללים משטח כתיבה. שולחנות עבודה חד צדדים ודו צדדים יכולים לכלול גם משטחי כתיבה בגובה של 01-04ס"מ שיהיו משולבים במסד המתכת על השולחן .משטחי כתיבה יבוצעו מעץ לבוד 10מ"מ מצופה פורמייקה דו צדדית ויכללו מגיני קיר כמוזכר לעיל במקרה של שולחן חד-צדדי או סגירות שיפרידו בין משטחי העבודה ומשטחי הכתיבה במקרה של שולחן דו – צדדי. מדפים אם ידרשו למשטחי הכתיבה ,יהיו נמוכים יותר מהמדפים מעל משטחי העבודה. .0.11.2שולחנות מאזניים שולחנות מאזניים מהם נדרשת יציבות רבה המושגת על ידי הגדלת משקל השולחן יבוצעו מפרופיל פלדה מגולוונים במידות 00/00/2.2מ"מ עם 3רגלים וברגי פילוס וגומיות מתאימות בתחתית הרגל .יכללו משטח עליו עשוי טרספה טופ לאב פלוס בעובי 20מ"מ או 30מ"מ בהדבקת שתי שכבות או משטח שיש מסוג ועובי שיבחר ע"י המזמין. .0.11.3שולחנות משרדיים שונים. שולחנות משרדיים יהיו מצורות שונות ,אגרונומים או מלבניים ,עם שלוחה צדדית או בלעדיה והכל לפי תכניות האדריכל למקרה הספציפי. - 52 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .2.11.0.1בדרך כלל יהיה משטח העבודה מלוח שבבית דחוסה בעובי 20מ"מ מצופה פורמייקה דו-צדדית או מלוחות עץ לבוד בעובי מינימאלי 10מ"מ מצופה פורמייקה דו – צדדית. .2.11.0.2הקנטים יהיו מכוסים בסרט P.V.Cבעובי 1.2מ"מ לפחות או בקנטים מעץ מלא לפי בחירת האדריכל. .2.11.0.4רגלי שולחנות יהיו ממתכת בעיצובים שונים ,בצביעה אפוקסית באיבוק אלקטרוסטטי בתנור ,אפשרות למעבר כבלים וחיווט ברגלים אפשרות כוונון גובה ובורגי פילוס ,כל רגל תהיה מסוגלת לשאת עומס של 100ק"ג לפחות. .2.11.0.3מסתור חזיתי (משטח צניעות) יבוצע בדרך כלל מפח פלדה מחורר ומכופף בצביעה אלקטרוסטטית או משטח עץ כלשהו (סיבית עץ לבוד) בציפוי פורמייקה או חומר אחר הכול בהתאם לתוכנית האדריכל .מסתור הצניעות יהיה מחובר חיבור קשיח לרגלי השולחן וישמש גם כקושרת השולחן יהיה יציב ולא תהיינה תנודות אופקיות של באף אחד מכן הכוונים. השולחן .2.11.0.2משטחי שולחנות ובאלמנטים אחרים משבבית דחוסה יוכנסו תותבים מתאימים שיבטיחו בפני שליפה של תבריגם מהשבבית וכן אפשריות נוחות לחיזוק ,פירוק והרכבה של אלמנטים אחרים כגון :ארוניות ,ארונות וכו'. .2.11.0.0מנשאים למחשב לרכבה בשולחנות כתיבה יחוברו אל קונסטרוקציית השולחן ויאפשרו הכנסת מחשב מסוג TOWERבמידות סטנדרטיות. .2.11.0.0המנשא יצויד גם בתפסים מתאימים לקשירת חיווט ,וחיבורו והעברתו אל מובילי החיווט השונים (רגלים ,קושרות וכו') .כמו כן יבצע הקבלן כחלק ממחיר השולחן פתח למסך ויסגור את הפתח באביזר פלסטיק עגול בקוטר 0ס"מ למעבר כבלי המחשב מתאים .המנשא יבוצע ממתכת או מעץ בהתאם לתוכניות האדריכל .פרטי המנשא יבטיחו סיומות מעוגלות שימנעו בפגיעה בציוד או ברגלי המשתמש. .2.11.0.0מדפים נשלפים למקלדת מחשב יבוצעו בכל שולחן שיידרש (בתוספת תשלום) המדף יבוצע מפלסטיק מוזרק ו/או מתכת מכופפת וצבועה אפוקסי באיבוק אלקטרוסטטי. .2.11.0.2המדף יצויד במעברי כבלים ומנגנוני גרירה מסוג ,HETTICHו/או NINKAו/או GRASSו/או שווה ערך שיאושר על ידי האדריכל . .0.11.1עמדות שטיפה .2.11.0.1עמדות שטיפה יבוצעו מארון בנוי עשוי מלוחות עץ לבוד בעובי 10מ"מ ודלתות בחזית, מעל הארון משטח עליון עם כיור שיכול להיות מנירוסטה 316Lמכופפת ומרותכת וכיור נירוסטה במידות ובעומקים שונים בהתאם לנדרש או ממשטח טרספה טופ לאב פלוס בעובי 20מ"מ ומתחתיו כיור חרס במידות שונות. .2.11.0.2בשני המקרים נירוסטה או טרספה ,יכלול המשטח גם אף מים מוגבה בחזית בצדדים וגב אחורי בגובה שייקבע על ידי האדריכל. .2.11.0.4עמדת שטיפה יכולה להיות מוצבת בקצה של שולחן עבודה דו – צדדי ואז יהיה רוחבה כרוחב השולחן הדו צדדי וצנרת המים והניקוז תעבור במרכזו של השולחן. .2.11.0.3במידה ויידרש יכלול הארון התחתון גם מדף אחד או יותר בהתאם לתכנון. .2.11.0.2העבודה תכלול קידוח והכנת כל הפתחים החורים המוצאים וכיו"ב להרכבת ברז או סוללת מים קרים חמים ובמקרים מסוימים גם ברז למים מזוקקים. .2.11.0.0אספקת והרכבת הברזים תהיה לפי בחירת המזמין על ידי יצרן הריהוט ואז גם יחוברו על ידיו להכנות שיבוצעו על ידי המזמין או ע"י קבלן האינסטלציה ואז ייתן הקבלן הריהוט את כל הסיוע הדרוש ויבצע את כל ההכנות הדרושות בריהוט עבור קבלן האינסטלציה. - 53 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .0.11.2ארוניות מעבדה .2.11.2.1ארוניות מעבדה נועדו להיות מתחת לשולחנות העבודה ויעשו ברחבים שונים 30,32,20,00ס"מ בהתאם לתוכניות ועומק 32ס"מ .גובה הארונית יהיה זהה כ03 - ס"מ כולל גלגלים ורגליות שיאפשר להם להיכנס מתחת לשולחן. .2.11.2.2הארוניות יבוצעו מלוח עץ לבוד 10מ"מ מצופה פורמייקה פנים וחוץ ,גב עשוי דיקט 2 מ"מ מצופה פורמייקה דו צדדית וחלק עליון עשוי שבבית דחוסה בעובי 20מ"מ או "פוסט פורמינג" בעובי כנ"ל בולט מחזית הארונית כמו "קסקט". .2.11.2.4ארוניות מעבדה יכולת להיות מסוגים שונים כגון :שתי דלתות ומגירה עליונה ,שתי דלתות ושני מדפים ללא מגירה 2 ,מגירות לגובה 3 ,מגירות לגובה 4 ,מגירות לגובה וכו' (לארונות עם דלתות יהיו גם 2מדפים פנימיים). .2.11.2.3המגירות תהיינה מגירות מתועשות עם דפנות מתכת ותחתית המגירות עשוי סנדוויץ 10מ"מ מצופה פורמייקה דו – צדדית. .2.11.2.2המסילות תהיינה מסוג חרושתי תוצרת HITTICHאו שווה ערך מאושר עם מסבים כדוריים ,המסילות יאפשרו שליפה מלאה של המגירה עם מעצור בפני נפילה. .2.11.2.0הארוניות יהיו ארוניות נידות עם 2או 3גלגלים לפי התוכנית ,הגלגלים יהיו מסוג מעולה המיועד לשאת משקל של 00ק"ג לארונית ,במקרה של 2גלגלים יותקנו אלה בחלקו האחורי של הארון ובחלקו הקדמית יותקנו שתי רגליות מתכת בגובה גלגלים. .0.11.15ארוניות ניידות לשולחן כתיבה ארוניות ניידות לשולחנות כתיבה יהיו במבנה דומה ובפרטים דומים לארוניות המעבדה המפורטות לעיל אך ,במידות ) 30-20/32/00(Hויכללו גם נעילה מרכזית או נעילה של מגירה עליונה ומגירה תחתונה .במקרה שידרשו רק 4מגירות תהיה המגירה התחתונה עמוקה יותר משתי המגירות העליונות. .0.11.11ארונות וארוניות תלויות .2.11.11.1ארונות במידות שונות יבוצעו בהתאם לפירוט ברשימות הריהוט ובכתבי הכמויות. .2.11.11.2הארונות יבוצעו מלוחיות עץ לבוד בעובי 10מ"מ מצופה פורמייקה פנים וחוץ משולבים בלוחות שבבית דחוסה או "פוסט פורמינג" בחלק העליון .גב הארונות יעשה מדיקט בעובי 2מ"מ. .2.11.11.4הארוניות יבוצעו עם סוקל המושקע מפני הארון והמצופה פורמייקה או בחומר אחר לפי בחירת האדריכל .הסוקל יבוצע אך ורק מלוחות עץ לבוד ,גוף הארון עצמו עשוי משבבית דחוסה. .2.11.11.3בארונות פתוחים או סגורים יבוצע לפחות אחד המדפים כמדף קבוע וישמש כקושרת הקשחה אופקית. .2.11.11.2בדפנות הארונות יבוצע חירור ברצף לאפשר שינוי המדפים לכל גובה. .2.11.11.0דלתות הארונות יבוצעו מלחות פנל או MDFויכללו צירים מסוג מעולה תוצרת "בלום" או שווה ערך מאושר. .2.11.11.0ידיות תהינה ידיות מתכת מנירוסטה מוברשת או צבועים בצבע אפוקסי. .2.11.11.0ארונות תלויים במידות שונות לפי התוכנית יהיו עם גב מלא בעובי 10-20מ"מ כולל פינות מתכת על מנת לאפשר תליה בטוחה. .2.11.11.2דלתות זכוכית עם מסגרת עץ וללא מסגרת יהיו מזכוכית מחוסמת בעובי 0מ"מ או זכוכית בטחון 4+4מ"מ ופרזול נירוסטה מתאים. .2.11.11.10ארונות משולבים משרדיים יבוצעו ברחבים שונים (חזיתות) בגובה כ 2.10-מ' ובעומק משתנה ,חלקו התחתון של הארון יהיה סגור ויבוצע בעומק 32ס"מ ובחלקו העליון יהיה פתוח או סגור או מזוגג בעומק 40ס"מ. - 54 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .0.11.15שולחנות נירוסטה שונים .2.11.12.1שולחנות נירוסטה יבוצעו בנירוסטה 316Lכל חלקי השולחן כגון משטחי עבודה ,מדף תחתון ,קונסטרוקציה נשוא יבוצעו בריתוכים מלאים ומלוטשים כמפורט במפרט המיוחד לעבודות נירוסטה. .2.11.12.2השולחנות יבוצעו במידות שונות כמפורט ברשימות הריהוט וכתב הכמויות. .2.11.12.4בשולחנות מסוימים תהיה רק הקונסטרוקציה מנירוסטה ומשטחי העבודה ו/או מדפים תחתונים מטרספה LAB TOP PLUSבעובי 20מ"מ ,כמפורט ברשימות הריהוט ובכתב הכמויות. .2.11.12.3בשולחנות ניידים יבוצעו גלגלים עם רפידת גופי נאופרן כולל מיסב אופקי לסבוב הגלגל .כל החלקים מנירוסטה ,קוטר גלגל מינימאלי יהיה 12ס"מ כולל מתקן לנעילת הגלגל. .0.11.17ארונות אחסון מנירוסטה .2.11.14.1ארונות אחסון מנירוסטה יבוצעו מפח נירוסטה מכופף מעובד ומרותך בהתאם לפרטי היצרן. .2.11.14.2מידות הארונות כמפורט ברשימות הרהוט ובכתבי הכמויות. .2.11.14.4בתחתית הארונות רגלי נירוסטה עם "עקבים" רפידות מגומי נאופראן. .2.11.14.3עובי דפנות הארונות לפחות 1.2ס"מ פס הקשחה וחיזוקים למניעת התכופפות הפח עשוי לוח נירוסטה מכופף ,מרותך ולטוש בעובי מינימאלי של 2מ"מ. .0.11.11מדפי רשת .2.11.13.1מדפי רשת וסככות נירוסטה יבוצעו ממוטות ו/או צינורות נירוסטה בקטרים ובמידות שונות כמפורט ברשימות הריהוט ו/או בפרטי היצרן המאושרים על ידי האדריכל. .2.11.13.2ריתוכי מוטות ו/או צינורות יהיו מלאים ובהיקף הצינור כולו ומלטושים מכל הצדדים .לחלופין יותר ליצרן שימוש ברשתות ו/או פחים מחוררים מנירוסטה חרושתית כדוגמת מוצרי סקופ. .2.11.13.4בתחתיות הארונות רגלי נירוסטה עם "עקבים" רפידות מגומי נאופרן. .2.11.13.3עובי דפנות הארונות לפחות 1.2ס"מ ,פס הקשחה וחיזוקים למניעת התכופפות הפח מפח נירוסטה מכופף ,מרותך ולטוש בעובי מינימאלי של 2מ"מ. .0.11.10מערכות מדפים .2.11.12.1המדפים יהיו עשויים באחת מן החלופות הבאות: מדף מלוח סנדוויץ בעובי 10מ"מ לפחות מצופה פורמייקה משניה הצדדים וקנט P.V.C בדפנות. מדף כנ"ל עשוי מלוח שבבית דחוסה בעובי 20מ"מ. מדף כנ"ל עשוי שביבת דחוסה בעיבוד "פוסט פורמינג". .2.11.12.2המדפים יותקנו על גבי יוניסטרטים וקונזולות ממתכת צבועים באפוקסי באיבוק אלקטרוסטטי .היוניסטרטים יהיו ברוחב 30מ"מ לפחות וחיבור הקונזלות יהיה יציב ויישא משקל של 00ק"ג לפחות כלל זרוע. .2.11.12.4המרחק בין היונסטרטים יהיה כזה שלא ייגרם כיפוף ושקיעה של המדף בעומס של 100ק"ג /מ"א. .2.11.12.3במדפים שבמעבדות כימיות בעיקר וגם במעבדות בהם מאחסנים על גבי המדפים חומרים כימיים תבוצע "גדר" בחלקו הקדמי של המדף למניעת נפילת חומרים. "הגדר" תהיה מחומר פלסטי דוגמת פרספקס בעובי 2מ"מ ובגובה 2ס"מ והיא תושחל ותודבק בתוך חריץ בעומק 1ס"מ שיבוצע במדף. - 55 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .0.11.12אביזרים שונים לוחות יבוש יבוצעו במידות שונות ויורכבו מעל כיורים ,לוחות הייבוש יורכבו לפעמים בהרחקה מהקיר על מנת לאפשר מעבר תעלות חשמל או צנרות הצמודות לקיר. לוחות הייבוש יבוצעו מלוח P.V.Cבעובי מתאים ולתוכו יקדחו חורים אלכסוניים שלתוכם יוכנסו מוטות P.V.C.בקטרים שונים בולטים כ 12-ס"מ מהלוח. לחלופין ניתן לבצע לוח יבוש גם מצינורות P.V.C.בקוטר 40מ"מ במקום לוח P.V.Cמלא. .2מנדפים כימיים .2.1תנאים כלליים ומיוחדים .2.1.1תיאור והיקף העבודה .0.1.1.1מפרט זה מתייחס ליצור ואספקה של מנדפים כימיים במידות שונות שיורכבו במעבדות הסטודנטים החדשות במכללת הדסה. .0.1.1.2המנדפים יסופקו כחלק מפרויקט הבינוי של המעבדות החדשות במכללה המבוצע ע"י קבלנים שונים. .0.1.1.4העבודה כוללת ביצוע מבחני תקינות והתאמה לדרישות התקן ודרישות מחלקת הבטיחות של המכללה ,לרבות דו"ח בדיקה מאושר ע"י מכון התקנים עבור כל מנדף. המחיר כולל מנדף מושלם לרבות מערכות הבקרה ,לוח חשמל ,מערכות החשמל והשקעים החשמליים ,אספקה והתקנה של ברזי המעבדה השונים במנדף כולל חיבור מערכות החשמל והצנרת למערכות האספקה השונות שיוכנו בקרבת המנדף. .0.1.1.3חיבור בין המנדף למפוח יניקה על הגג ,לרבות מערכת תעלות והמפוח יסופקו ויותקנו ע"י יצרן המנדפים .במידה ויוגדר אחרת ע"י המזמין ,מערכת התעלות ומפוח יבוצעו ע"י קבלן מיזוג האוויר של הפרויקט ,תחת השגחתו והנחיתו ובתיאום מלא של ספק המנדפים. .0.1.1.2בכל מקרה לקבלן/ספק המנדפים תהיה אחריות כוללת על תקינות פעולת המנדף ועל עמידתו בכל התקנים הנדרשים .גם אם מערכת התעלות והמפוחים סופקו והותקנו ע"י קבלן מיזוג האוויר .לשם כך יבדוק הקבלן את תכנון המוצע וביצוע מערכת התעלות והמפוח ויעביר הערותיו בכתב למפקח ,ינחה באמצעות המפקח את קבלן מיזוג האוויר בכל אשר יידרש להתקנה ,ביצוע בדיקות דרושות לפני הפעלה וכל יתר הנדרש להתקנה והפעלה מושלמים. .0.1.1.0מפרט זה מתייחס לסוג מנדף אחד בסיסי – מנדף בעלי שתי מהירויות המשתנות באמצעות מנגנון פשוט ועצמאי להורדת מהירות עם סגירת דלת המנדף.SEMI VAV , .0.1.1.0העבודה כוללת גם ביצוע מבחני תקינות והתאמה לדרישות התקן ודרישות יועצי הבטיחות של המכללה לר בות אספקה של דו"ח בדיקה מאושר ע"י מכון התקנים לכל מנדף ומנדף .המחיר כולל את ביצוע המנדף בשלמות לרבות מערכות החשמל והשקעים החשמליים וכן אספקה והרכבה של ברזי המעבדה השונים המורכבים במנדף לרבות חיבורם למערכות האספקה השונות בקרבת המנדף. .0.1.1.0ההתחברות בין המנדף למפוח היניקה על הגג ,לרבות אספקת התעלות והמפוח יבוצעו בדרך כלל ע"י יצרן המנדפים לרבות קביעת גודל התעלות והמפוח ,לעיתים ,במקרה של פרויקט מורכב ,מערכת השאיבה הנ"ל תבוצע ע"י קבלן מיזוג האוויר של הפרויקט בתיאום עם יצרן המנדפים .אין זה מן הנמנע שגם בפרויקטים מורכבים יבצע קבלן המנדפים את כל חלקי המנדף לרבות התעלות והמפוח על הגג ובמקביל תבוצע עבודת מיזוג האוויר ע"י קבלן מיזוג האוויר ,הכל בהתאם לעניין ולפי החלטת המזמין .בכל מקרה תהייה לקבלן המנדפים אחריות כוללת על עבודת המנדף ועל עמידותו בכל התקנים הנדרשים גם אתם התעלות והמפוח יבוצעו ע"י קבלן אחר .זכותו של קבלן - 56 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר המנדפים לבצע את כל הבדיקות הנחוצות על עבודתו של קבלן מיזוג האוויר בטרם יופעל המנדף ויימסר למכללה. .0.1.1.2כנ"ל לגבי אספקת מנדפים מסוג ,SEMI VAVבמקרה שמערכות פניקס TSI ,או אחרות במנדפים יסופקו ויורכבו ע"י קבלן מיזוג האוויר .הכנת המקום במנדף לרגשים השונים יבוצע ע"י יצרן המנדפים כחלק ממחיר המנדף ובתיאום עם קבלן מיזוג האוויר. ככלל ,יבוצעו תעלות הפליטה של המנדפים מחומרים עמידים באדי חומצות .0.1.1.10 וכימיקלים .בתוך הבניין ועד היציאה לגג תבוצענה תעלות מחומר PPSעמיד לאש או PVCבעמידות V44מלוחות "פוליאק" בעובי בהתאם לחתך התעלה ואילו על הגג תבוצענה תעלות מחומר PVCעמיד בקרינת .UVהחיבור בין שני סוגי התעלות יבוצע אמצעות פלנג'ים וברגים .במקרים מיוחדים בהם נדרש מעבר התעלה דרך מחיצות אש התעלות יבוצעו מפלב"מ ,מבודדות בחומר עמיד לטמפרטורה של 220מעלות צלזיוס למשך שעתיים לכל אורכם. .0.1.1.11על המפוח בגג תבוצע תעלת פליטה עם קונוס בקצה בגובה 4.00מטר מעל פני הגג לרבות רשת נגד ציפורים וקונסטרוקציית פלדה מגולוונת לתמיכת התעלה. .2.1.5קשר עם קבלנים אחרים .0.1.2.1המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע ע"י אחרים את העבודות השונות במבנה אשר אינן כלולות באחריות קבלן המנדפים .להלן פירוט העבודות: עבודות צנרת לסוגיה. התקנת מיזוג אוויר ומתקני עזר. התקנת מכשור מדעי ,מכשור עזר ,מדחסים ,משאבות וכיו"ב התאמה והרכבת קבועות סניטריות ,חשמליות ומעבדתיות במבנה ובריהוט. עבודות בניה ותגמירי בניה שונים. ביצוע עבודות רהוט למשרדים ולמעבדות. .0.1.2.2המזמין רשאי להורות על ביצוע העבודות הנ"ל במקביל לעבודתו של הקבלן .הקבלן מתחייב לבצע עבודותיו בתיאום עם הקבלנים הנ"ל ועפ"י הוראות המפקח. .0.1.2.4בגין העבודות הנ"ל לא יהיה הקבלן זכאי לכל תמורה נוספת .הוצאותיו בגין ההכנות או ההתאמות הנדרשות לביצוע המנדפים יכללו במחיר היחידה. .0.1.2.3תכנון מפורט לביצוע של מבנה המנדף וצורת הצבתו לרבות תכנון חיבורים ל המנדף או חלקיו למערכות נלוות (לדוגמה ,חיבור תעלת האוורור של ארון לאחסון כימיקלים וכיוצא בזה). .0.1.2.2אישור התוכניות ,חומרי המבנה והאביזרים בשיתוף עם המזמין. .0.1.2.0יצור המנדף בבית המלאכה יכלול את כל האביזרים והצנרת המותקנת בתוך המנדף. .0.1.2.0בדיקת איכות בבית המלאכה; על פי הנוהל המפורט בתקן ,לרבות בדיקת קיום הומוגניות בפתח שאיבה בחזית המנדף בהתאם למצב האמיתי בשטח ההתקנה (לצורך זה יקבל יצרן המנדפים תכנון מיזוג האוויר המתאר את העמדת המנדף בפועל) .הקבלן יהיה האחראי הבלעדי על נושא הומוגניות ורשאי להכניס לייצור המנדף ווסת תחתון, ווסת עליון ,ווסתים צדדיים לצורך מילוי המטרה. .0.1.2.0הובלה והתקנה במבנה. .0.1.2.2סיוע למבצעים של מערכות האוויר ושל מערכות האספקה האחרות ,בהתחברות למנדף והזנתו (במידה ונדרש). .0.1.2.10הפעלת המנדף בשיתוף עם מבצעי מערכות הפליטה ובקרת הזרימה .0.1.2.11ביצוע בחינת תקינות במצב "מותקן" עפ"י הדרישות בתקנים לרבות בדיקת קיום הומוגניות בפתח שאיבה בחזית המנדף .0.1.2.12הכנה והגשה של "תיק מתקן" מלא למנדפים המותקנים ,כולל חומר טכני ,הוראות אחזקה והפעלה ,דו"ח מלא על בחינות התקינות ערוך ע"י מעבדה מוסמכת. - 57 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .0.1.2.14מודגש בזאת במפורש כי יש לבצע ולהרכיב את המנדף לרבות כל חלקי החשמל הצנרת הברזים וארון הכימיקלים במפעל .ויסות וכיוון המנדף יבוצע במפעל והמנדף יגיע לשטח כשהוא מושלם כמוצר חרושתי שלם .לא תותר בנייה והרכבה של המנדף באתר. .2.5מפרט טכני מיוחד .2.5.1תקנים ומפרטים מחייבים .0.2.1.1המנדף ייבנה בהתאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1042ותקנים נוספים כפי שיפורטו. .0.2.1.2בנוסף להתאמה לתקן הישראלי המנדף חייב לעמוד גם בכל הדרישות המפורטות ברשימת דרישות הבטיחות של המחלקה לבטיחות של המכללה. .2.5.5התקנים המחייבים בין היתר הם: .2.5.5.1תקן ישראלי ת״י מס' ( 1172עדכון אחרון) התקן חל במלואו ,כולל נספחיו בעברית ובאנגלית. לצורך עבודה זו ,סוג המנדף הינו .BENCH TYPE לצורך עבודה זו ,יתאים המנדף לשימוש במעבדות בהם יש אספקת אוויר כמות מתאימה לחלל החדר (סעיף 3.1.4בתקן) .וכן יתאים להתקנת מערכת חסכון אנרגיה עפ״י סעיף .3.1.5.2בתקן. נספח ״D״ תופס במלואו כדרישה ולא כהמלצה (מדריך לרכישת מנדפים ומערכות פליטה מתאימות). במבחני האיכות והקבלה ינקטו שיטות הבדיקה בהיקפן המלא ולא המקוצר ,כמפורט בסעיף 4.2לתקן ובנספחים ) Eשיטה לקביעת מהירות פנים)) G ,שיטות לעריכת בדיקת עשן). .0.2.2.2כל המנדפים יתאימו ,בין היתר ,גם לדרישות בנספח ( Bמנדפים לשימושים מיוחדים), למעט .B3 .0.2.2.4תקן ישראלי ת״י - 300סיווג חומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה. .0.2.2.3תקן ישראלי ת״י - 1052עקרונות הנדסת אנוש בתחום הראייה -תאורת מקומות עבודה בתוך מבנים. .0.2.2.2תקן ישראלי ת״י - 1075בטיחות אש במעבדות. .0.2.2.0הנחיות - SARHSAבכל הנוגע למתקני האוויר. .0.2.2.0תקן ישראלי - 1551בטיחות אש. .0.2.2.0תקנים נוספים אשר יפורסמו ו/או יעודכנו עד לתאריך הגשת ההצעה. .0.2.2.2בדיקות האיכות "אב טיפוס" יבוצעו בין היתר עפ״י המתכונת בתקן האמריקאי 110- NA/H/N/ISNA 1222או בתקן האירופאי .AA 13102 .2.5.7מפרטים כלליים ייצור המנדפים והתקנתם יענו כמו כן לדרישות המפרט הכללי הבין משרדי (הספר הכחול). הפרקים הרלוונטים הם: פרק - 02עבודות בטון פרק - 06מסגרות ונגרות אומן פרק - 07עבודות מתקני תברואה וצנרת פרק - 08עבודות חשמל - 58 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר פרק - 11עבודות צביעה פרק - 15עבודות מיזוג אויר פרק - 30עבודות ריהוט .2.5.1דרישות מוקדמות היצרן /ספק יעמוד בדרישות המינימליות המפורטות להלן .עליו להמציא למזמין מסמכים והוכחות ליכולתו לעמוד בדרישות ולמלא את תנאי המפרט וההסכמים. .2.5.0דרישות מינימום .0.2.2.1היצרן יחזיק בתעודה של מכון התקנים הישראלי (תו תקן) ,למוצרים רלבנטיים למכרז/מפרט זה. .0.2.2.2בבית המלאכה של היצרן יתקיימו תנאים נאותים ליצור מבוקר ואיכותי של המנדפים, כולל הרכבה מלאה ,בדיקת ואחסון ביניים. .0.2.2.4היצרן יערוך בקרה ,מעקב ובדיקות איכות לכל חומרי הגלם ליצור המנדפים ולכל האביזרים שישתלבו בהם. .0.2.2.3חומר הגלם והאביזרים ירכשו אך ורק מיצרנים/ספקים העומדים באותן דרישות לפחות הנדרשות מיצרן המנדפים והנדרשות בתקנים ובתקנות הרלבנטיות. .0.2.2.2היצרן יתקין במקום יצור המנדפים עמדת בדיקה ברמה נאותה ,לביצוע בדיקות איכות למנדפים ,טרם התקנתם העמדה תכלול בין היתר מערכת פליטה מתאימה ,מערכת וויסות מהירות למפוח ,מתקני מדידה ובדיקה. .0.2.2.0ליצרן/ספק תהיה יכולת מוכחת לביצוע בדיקות והאיכות כנדרש בתקן במפעליו ובמעבדה ,אם על ידו ישירות או על ידי מעבדה מוסכמת. .2.5.2מסמכים /נהלים – מכללת הדסה .2.5.2.1שונות .0.2.0.1.1היצרן/ספק יעמוד בדרישה המפורטות להלן .עליו להמציא למזמין מסמכים והוכחות ליכולתו לעמוד בדרישה של עמדת בדיקה ,לביצוע בדיקות איכות למנדפים (עמדת בדיקה במקום היצור) ,טרם התקנתם (עבור מנדפי אב טיפוס כנדרש בתקן NA/H ו/או . )AAהעמדה תכלול בין היתר מערכת פליטה מתאימה ,מערכת וויסות מהירות למפוח ,מתקני מדידה ובדיקה. .0.2.0.1.2הבדיקות ״אב טיפוס״ יבוצעו בין היתר עפ״י המתכונת בתקן האמריקאי 110-1222 NA/H/N/ISNAאו בתקן האירופאי .AA 13102ליצרן יהיה אדם האחראי ובעל ידע מתאים לבצע את הבדיקות לפי התקנים הנ״ל או על ידי מעבדה מוסמכת בארץ. .2.5.2.1.7דרישות כלליות: בבית המלאכה של היצרן יתקיימו תנאים נאותים ליצור מבוקר ואיכותי של מנדפים ,כולל הרכבה מלאה ,בדיקה ואחסון ביניים. היצרן יערוך בקרה ,מעקב ובדיקות איכות לכל חומרי הגלם ליצור המנדפים ולכל האביזרים שישתלבו בהם. חומרי הגלם והאביזרים ירכשו אך ורק מיצרנים/ספקים העומדים באותן דרישות לפחות הנדרשות מיצרן המנדפים והנדרשות בתקנים ובתקנות הרלבנטיים. .2.5.2.5תיאור המנדפים -מנדף ״כימי״ – כללי .0.2.0.2.1המנדף לעבודות כימיה יהיה מסוג - /AVH SNSמנדפים עם שתי מהירויות, המשתנות באמצעות מנגנון עצמאי לשינוי /הורדת מהירות עם סגירת דלת מנדף. - 59 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר כולל משנה תדר רציף ,מיקרוסוויצים לשינוי מהירות מפוח וחגור ליחידת אספקת אוויר צח "פיצוי" .המנדף יכלול גב כפול המאופיין ע״י חריצי זרימה ליניקה אחידה, דופן צד כפולה המאפשרת התקנת מערכות ושקעים ,המנדף מבוסס על יניקת אוויר בלבד. .0.2.0.2.2המנדף כולל תושבות להתקנת ״סבכות לקולונות״ מסוגים שונים (משקל נוסף כללי - 120ק״ג ומשקל נקודתי 20ק״ג) ,משטח עבודה וחלון ( )/N/Iהנפתח אנכית ידנית. פתח הפליטה במנדף יצויד ברשת סינון גס 1/1ס״מ מפלב״מ או פלסטיק או חומר עמיד אחר באישור המתכנן. אזור התקנת הרשת יהיה נגיש לניקיון ואחזקה .פעולת הניקיון לא תדרוש פינוי המנדף לאפשר עבודת הטכנאי ,אלא תהיה קלה מאוד ולא תצריך כלים מורכבים או עבודה עדינה כגון פתיחה וסגירת ברגים וכו׳. .2.5.2.7 מידות כלליות ואופייניות המנדפים יסופקו במידות שונות כמפורט ברשימות הריהוט וכתבי הכמויות בכל פרויקט יוגדרו המידות בהתאם לצרכים( -מצורפות התכניות של האדריכלית לריהוט מעבדתי הכולל את המנדפים). להלן פירוט המידות במקרים בהם אין דרישה מיוחדת : גובה משטח העבודה 20 -ס״מ ממפלס הרצפה הקובע. מהלך פתיחת החלון 20 -ס״מ עד 100ס״מ (ממפלס הרצפה). גובה החלל הפנימי של התא 210 -ס״מ לפחות ממפלס הרצפה הקובע. גובה כללי מתחתית ועד קצה עליון ( -יקבע בין היתר על פי תקרת החדר) - 240ס״מ. עומק המנדף ברוטו הינו 02ס״מ. באחריות הקבלן לייצר מנדף עפ״י גוון שיימסר ע״י המזמין. יש לתאם גובה אחיד לפריטי ריהוט המוצבים זה ליד זה. .2.5.2.1 מהירות זרימה FACE VELOCITY .0.2.0.3.1המנדף הכימי יתאים לעבודה במהירות ממוצעת של 0.22מטר לשנייה .ובטווח מהירות פנים של 0.2עד 0.02מטר לשנייה כך שניתן יהיה לשנות את המהירות הזרימה לפי צרכי העבודה בפועל ,מבלי לפגוע בבטיחות העובדים .מהירות זו מחייבת את בדיקות אב טיפוס ,וביצוע כיוון למנדף בזמן מסירה אם לא נאמר אחרת. .0.2.0.3.2מבנה המנדף יחד עם המפוח המסופק על ידי הקבלן או ע״י אחרים ,יבטיחו מהירות זרימה קבועה בחזית החלון (בכל מצב פתיחה). .0.2.0.3.4פתחי היניקה במנדף (פתח עליון ופתחי מעבר בגב הכפול) יתאימו למהירויות זרימה אלו ויעמדו בתנאים הבאים : מפל הלחץ על פני המנדף לא יותר מ - 0.12" H2O-בחלון פתוח. רמת הרעש מהמנדף הכימי לא תעלה בחלון פתוח על bd 20לפי 1000.10 ( N/לעומת הדרישה בתקן bd 02סעיף .) 3.2.3 באחריות ספק המנדפים לוודא הומוגניות בזרימת האוויר בפתח המנדף הכימי ומהירות זרימת אוויר קווית בפתח המנדף כשחלון המנדף פתוח לרווחה במהירות ממוצעת של 0.22מטר לשנייה ,וכאשר חלון המנדף פתוח עד לגובה של 40ס"מ ממשטח העבודה במהירות ממוצעת שלא תעלה על 0.02מטר לשנייה. .2.5.2.0 אספקות נוזלים וגזים למנדף עפ״י דרישות המשתמש ,יספק הקבלן אביזרים עפ״י כתב הכמויות ,כולל כל ההכנות ,ההתקנה והצנרת עד ליציאה מתחום המנדף: - 61 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר פיה מתאימה במנדף ,מותקנת בדופן התא. ברז הפעלה וויסות בחזית המנדף. צנרת מתאימה המקשרת בין הברז לפיה ,מותקנת באופן סמוי וקל לתחזוקה. הכנה לחיבור צנרת ההזנה מן המעבדה ,מתאימה לחיבור צנרת נחושת ״ 1/2או ״ 4/0חיבור קונוס (פלייר) עפ״י סטנדרט מכללת הדסה. עבור מים מטופלים צנרת CSPולגזים מיוחדים צנרת פלב״מ או אחרת כמפורט. ההכנה תיקבע באופן יציב בצידו האחורי של המנדף ,צמוד לאחת מדפנותיו. כיור או כוסית ניקוז יסתיימו במוצא מחומר C.Cאו ,C.Aבקוטר 30מ״מ לפחות ,מתוברג על פי סטנדרט מכללת הדסה. .0.2.0.2.1במידה ויוחלט כי האביזרים וההתקנה יסופקו ע״י אחרים ,יכין הקבלן פתחים ומעברים כנדרש ע״י הקבלנים השונים. .0.2.0.2.2הארמטורות יהיו תוצרת NSOAAבלבד מסדרת ( XAHFIAUמשווק ״טכנולב״), סוג הברז יותאם לסוג הזורם. מחברי הברזים יהיו גמישים בהתאם לסוג וחומר הגז ,מצופים ברשת נירוסטה המתאימים לברז מסדרת .XAHFIAU ברז מנדף יכלול צינור גמיש ומחברי XAHFIAUלהתחברות לצנרת הקבועה כולל יציאה מתחום המנדף באורך (אורך בולט) 00ס״מ. .0.2.0.2.4לכל מוצא במנדף יהיה ברז הפעלה מרחוק ,המותקן בחזית המנדף ,מסומן בצבע מוסכם ובשילוט. .0.2.0.2.3לחץ העבודה של הארמטורות 10 :בר( .לחץ הבדיקה 1.2מלחץ העבודה). .0.2.0.2.2הארמטורות הנ״ל יהיו מחומרים המתאימים לסוג האספקות (גזים וכד') ומצופים בציפוי אפוקסי בתנור. .0.2.0.2.0קוטר חיבור הצנרת לארמטורות יהיה ,כדלקמן: מים קרים.0.2" - ניקוז 30 -מ"מ. ואקום.4/0" - .0.2.0.2.0אופן ההתקנה :על פי תכניות ועפ״י סימונים פרטניים שימסרו לקבלן המנדפים בשלב היצור ע״י המפקח. .0.2.0.2.0הקבלן יבטיח גישה נוחה ותנאי תחזוקה נאותים לצנרת ולחיבוריה ,במידה והקבלן יספק את האביזרים השונים באחריותו לבדוק את כל האביזרים והצנרת ללחץ הבדיקה למשך 40דקות. .0.2.0.2.2החבור לצנרת המעבדה – תשתיות היקפיות יבוצעו ע"י קבלן המערכות .חיבור לתשתיות צנרת מעבדתיות יבוצע ע"י ספק המנדפים .באחריות ספק המנדפים לתאם את מיקום ההכנות ,את קוטר וסוג החיבור הנדרש (כל הדרישות יוצגו בתכניות עבודה של המנדפים אותם יכיל ספק במנדפים ,וטעונות אישור מראש של המזמין). החיבור יבוצע בתאום מראש ,במקביל להצבת המנדף במיקומו הסופי ותוך תאום מלא עם קבלן המערכות ומנהל הפרויקט. .0.2.0.2.10יצרן /ספק המנדפים יכין מיד עם קבלת צו התחלת עבודה ,תכניות ייצור מפורטות של המנדף .לרבות פריסה של הצנרת ומיקום נקודות האספקה (שבאחריות המזמין) הנדרשות בגב המנדף .תכניות אלו יועברו לאישור המזמין .רק לאחר אישור התכניות יחל הקבלן בייצור המנדפים. .0.2.0.2.11כל העבודות יבוצעו בתאום עם קבלן האינסטלציה ועם המפקח. - 61 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .2.5.2.2התקנות חשמל .0.2.0.0.1בכל מנדף יש להתקין פנל חזיתי (או בדופן צד לפי בחירת מתכנן מעבדה) עם שקעים חד -פאזיים 10אמפר ,מפסק זרם פחת ומפסק תאורה. .0.2.0.0.2האביזרים מדגם גביס ו/או בטוצ׳נו 4 -זוגות הזנה רגילה -סה״כ 0שקעי חשמל 10 אמפר. .2.5.2.2.7לכל אביזר תהיה קופסה להתקנת האביזר וכן קופסת הסתעפות לכל החיבורים החשמליים .על דופן המנדף ,בחלק העליון של המנדף יותקן לוח חשמל למנדף באזור נגיש. .0.2.0.0.3הפנל יחובר לדופן ע״י ברגים בלתי -מחלידים. .0.2.0.0.2על כל אביזר ו/או קבוצת אביזרים מוזנים מאותו מעגל ,יודבק שלט חרוט עם מספר המעגל .שילוט בצבע שונה לרגיל ולחרום. .0.2.0.0.0קבלן המנדפים יספק ויתקין את השקעים והאביזרים כמפורט לעיל וכן יתקין לוח חשמל למנדף עם סרגל מהדקים מסומן כראוי .לוח החשמל למנדף יכלול מפסק ראשי ,4A10Nממסר פחת 3A22Nמפסק ח"א 10 Nלמאור ,מפסק ח"א 10N לשקעים ,מפסק ח"א 4A10Nלמפוח המנדף ,מגען פיקוד למפוח וממסרי פיקוד להפעלה וכיבוי מפוח המנדף ורגש מחוץ ללוח . .0.2.0.0.0בתוך המנדף יותקן גוף תאורה לפי תכנית .גוף התאורה יותקן מחוץ לאווירת תא העבודה ויוגן בזכוכית ביטחון אטומה ,החלפת נורות רק מחלל התא העליון (מחוץ למנדף) .עוצמת התאורה הנדרשת 1000לוקס על כל משטח העבודה. .0.2.0.0.0במקרה של שסתום ״פניקס״ יוזן בנפרד ממעגל נפרד ,באחריות המזמין בראש המנדף. .0.2.0.0.2ההזנה החשמלית למנדף ,כולה באחריות המזמין כולל שינויים שידרשו בלוח המעבדה. .0.2.0.0.10הארקה ,גוף המנדף יהיה מחובר ״חשמלית״ כולל הכנת נק׳ התחברות אחת ליד קופסת החיבורים של המנדף. .0.2.0.0.11פנל שליטה הכולל מפסק הדלקה וכיבוי ,מנורות סימון לחיווי מצב מנדף תקין\תקלה. .2.5.2.3בקרת זרימה .0.2.0.0.1המנדף יבנה כך שיתמוך ויאפשר התקנתה של מערכת בקרת זרימת אוויר בפתח המנדף מסוג ״פניקס״ או ״I/H״ ,לאבטחת מהירות קבועה בפתח בכל מצב ,ולחסכון באנרגיה. .0.2.0.0.2ההכנות כוללות בין היתר: הכנת מקום בדופן המנדף הפונה למפעיל ,להתקנתה של לוחית פיקוד ותצוגה (מוניטור) ,שקועה ממישור פני הפנל. תעלות כבלים ומרווחי חיווט מן הלוחית אל חלל ראש המנדף. הכנת חלל סגור ,במידות מתאימות ,ניתן לגישה ולתחזוקה ,מעל ראש תא המנדף, להתקנת ציוד הבקרה ושסתום הוויסות על תעלת הפליטה. הכנות שיאפשרו התקנתו של ״רגש מצב״ לחלון המנדף ()/N/I /AA/OS שיותקן בראש החלון. פתחים בדופן התא העליון לחיבור תעלת יניקה. הכנה להתקנה של רגש נוכחות מסוג SC/אשר יותקן בחזית המנדף מעל מפלס החלון ,ההכנה תכלול הגנה לציוד כך שבזמן פתיחת החלון לא יהיה מצב של פגיעה או מכה לרגש הנוכחות. .0.2.0.0.4בקרת זרימה: המנדפים הכימיים שיסופקו יהיו מסוג /AVH SNSספיקה משתנה בשתי דרגות (ניתנות לכיוון וויסות). - 62 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר מנדף בספיקה משתנה בשתי דרגות ,יכלול פנל בקרה (כדוגמת המשווק ע"י I/H או "פניקס" או "טרוקס") ,להתקנה שקועה בדופן ובחזית המנדף .עם תצוגה של מהירות זרימת אוויר ,התראות על חריגה ממהירות זרימה ,נוריות פעולה ותקלה, לחצן הפעלה למהירות מפוח מקסימלית בחרום ,ווסת מהירות רציף ומיקרוסוויץ על דלת המנדף .כך שיאפשר הקטנת ספיקת האוויר עם הורדת החלון (עד לסטופר) ושמירה על מהירות זרימה ממוצעת של 0.22מטר לשנייה בכל אחד משני המצבים בהם נמצא החלון .בנוסף יותקנו שתי נורות "מולטי לד" בקוטר 22מ"מ (פעולה- ירוקה ,תקלה –אדומה בחזית המנדף). שינוי המהירות יתבצע באמצעות ווסת תדר (משנה מהירות רציף) שיותקן בתוך לוח חשמל או בחלקו העליון של המנדף. מיקרוסוויץ יותקן במקום נסתר בתוך המנדף ,כך שעם פתיחת דלת המנדף יעביר אות למשנה תדר (ווסת מהירות) לשינוי מהירות המפוח .במקביל יעביר אות ליחידת טיפול באוויר שתפצה על חוסר אוויר במעבדה .עם סגירת דלת המנדף תתבצע פעולה בסדר הפוך. חיבור וחיווט חשמלי ,פיקוד ובקרה בתוך תעלות פלסטיות ("איבוקו") ,בין פנל הבקרה ,למיקרוסוויץ ,לווסת המהירות ,למפוח ,ליחידת אספקת אוויר (פיצוי) וכל יתר הנדרש. מערכת בקרת הזרימה תסופק ותותקן ע״י יצרן המנדפים ,בתאום מלא עם קבלן המערכות (קבלן מיזוג אוויר ואוורור) והקבלן הראשי .לפירוט מלא של המרכיבים ראה דרישות.במידה ונדרש הקבלן יבצע את חיווט בין חלקי מתקן הבקרה השונים החיווט יבוצע עפ״י הנחיות יצרן הציוד ובפיקוחו הצמוד ,ציוד וכבלים יסופקו כנ״ל בהתאם להנחיות יצרן הציוד. מתקן התראה מכני :בכל המנדפים יותקן בנוסף לכל ההתראות המפורטות לעיל, מתקן התראה מכני עם שילוט עשוי " CSPמנדף תקין" או " סכנה מנדף לא תקין" .השילוט ישתנה תוך 2שניות מרגע הפעלת המנדף או על חריגה מהירות זרימה .± 10% .2.5.2.1אביזרים ושונות .0.2.0.0.1במנדף ישולבו אביזרי נוחות והפעלה שונים -על היצרן/ספק להוכיח שאין בהתקנתם משום פגיעה בתקינות ובבטיחות והתקנתם עומדת בקנה אחד עם דרישות התקן והמפרטים. .0.2.0.0.2כללי -כל האביזרים יבנו מחומרים וציוד שאיכותם אינה נופלת מרמת האיכות הנדרשת ממתקן בטיחות שמטרתו להקנות בטיחות לעובד ולסביבה. .2.5.2.2קונסטרוקצית המנדף קונסטרוקצית המנדף מטרתה לשאת את התא ואת האביזרים השונים .בנוסף תבטיח גישה נוחה ובטוחה לטיפול בחלקי ופריטי המנדף -כגון :גופי תאורה, מדפי הויסות לגזים ,מערכת בקרת הזרימה ,צנרת הנוזלים והגזים שלאורך הקיר וכד'. - 63 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .2.5.2.15המנדף -חומרי מבנה .0.2.0.10.1חיפוי חוץ :לוח נגרים (סנדוויץ "אוקומה") בעובי 20-40מ״מ מצופה פורמייקה משני הצדדים עם קנטים עשויים PVCתואמים ,הכל בגוון לפי בחירת האדריכל. .0.2.0.10.2דופן אחורית וגב התא :זהה לפנים התא משני צדדיו במקומות הפוגשים את הזרימה פנים המנדף . .0.2.0.10.4פנים התא :כל חומרי הציפוי הפנימיים יעמדו בדרישות ת.י ,1240 .ויהיו עמידים בכימיקליים ,מעכבי בעירה וניתנים לניקוי ,יש לדאוג לחיפוי נאות ומספק של כל האזורים בהם זורם אויר המנדף. .0.2.0.10.3תקרת התא :חומרי מבנה כדוגמת פנים התא ,בחלק עליון של תקרת המנדף יורכב גוף התאורה אשר יופרד בצורה הרמטית לחלוטין מחלל המנדף ע״י זכוכית בטחון. החיבור בין הזכוכית למסגרת ההיקפית יהיה אטום לחלוטין ע״י מרק סיליקוני או איטום מאושר אחר . .0.2.0.10.2סבכה לקולונות (רשת כימאים) ,תבוצע ממוטות נירוסטה I410בעובי 12מ״מ שתי וערב היוצרים משבצות של 12ס״מ בכל כיוון מקובעים אל גוף המנדף לנשיאת משקל נוסף של 120ק״ג כללי ו 20ק״ג נקודתי .התא יצויד בהכנות להתקנת ״רשת כימאים״ (סבכה לקולונות) במקביל לדופן האחורית של התא ובמרחק של כ0-12 - ס״מ ממנה .ההכנות פרושן 2יח׳ תבריגי פלב״מ קבועים לדופן האחורית של המנדף ומותאמים לנשיאת משקל הרשת והציוד (משקל נוסף כללי 120 -ק״ג ומשקל נקודתי 20ק״ג). .2.5.2.15.2הקבלן רשאי להציע חומרים אחרים מהמפורטים לעיל לביצוע תא המנדף ,הכל לאישור המזמין -בתנאי שהינם עומדים בתקנים המפורטים במפרט הטכני, לאמור :המנדף יכול להיות מבוצע במסגרות של פח מכופף ומעובד בצורה חרושתית כולל גלוון מלא וצביעה חרושתית באיבוק אלקטרוסטטי אפוקסי ,מלא מכל צידי הפח. .2.5.2.15.3ספק המנדפים יוודא כי מבנה המנדף הכימי ,תעלות היניקה ,החופה וכל יתר מבנה המנדף .עמידים לגורמים הכימיים המסוכנים ,המצויים בשימוש באותו מנדף .באחריות ספק המנדפים לקבל מהמזמין את רשימת החומרים בהם יעשה שימוש במנדף. .2.5.2.11משטח העבודה .0.2.0.11.1משטח העבודה יתאים לאופי העבודה הכימית במנדף .הצעות המחיר יכללו חלופות שונות למשטח כמפורט. .0.2.0.11.2דפנות המשטח תהיינה תמיד מוגבהות כ 0 -מ״מ מן המשטח עצמו ותיצורנה כעין מאצרה בכל שטח המשטח. .0.2.0.11.4במשטח ישולב כיור או כוסית אובלית ,כמצוין בהזמנה ,עשויים פוליפרופילן או קרמיקה כדוגמת חומר המשטח ,או נירוסטה כחומר המשטח. .0.2.0.11.3הפאה הקדמית של המשטח תהיה מישורית לחלוטין למסגרת החלון. .0.2.0.11.2משטח העבודה יבנה לשאת עומס סטטי קבוע גבוה ,לצורך עבודה בחומרים רדיואקטיביים וכד׳ ,על פי 220ק״ג סה״כ לכל שטח המשטח ,בחלוקה אקראית . .0.2.0.11.0המשטח יבנה למישוריות ברמה גבוהה -סטייה מותרת של 1מ״מ בלבד מן המישור בכל נקודה. .0.2.0.11.0להלן החלופות השונות לחומר המשטחים: משטחי עבודה מפורימייקה מלאה מסוג IOCINN+של ״טרספה״ ,בעובי 20מ״מ לפחות ותמיכות עפ״י הצורך. משטחי עבודה מפלב״מ I410מוברש ברק משי אחיד וחד כיווני ,בעובי 1.2 מ״מ לפחות ותמיכות על פי הצורך כולל טיפול בפסיבציה לאחר הייצור. משטחי עבודה מלוח קרמי עם גלזורה צבעונית מסוג קרמיקה תעשייתית בעובי 20מ״מ לפני הגבהות ,המתאים לשימוש במעבדה ומנדפים ,ללא - 64 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר תפרים במשטח .המשטח יבנה מלוח בודד וכל החשפים הנראים לעין ,או שיש חשש שיבואו במגע עם החומר הכימי יהיו מצופים גלזורה במפעל. במקרה זה יהיה הכיור או הכוסית מאותו חומר ויותקנו בהדבקה על פי הוראות היצרן. משטח יציקת אפוקסי ( )AisAr yxopEתעשייתי עובי מינימאלי 12מ״מ כולל הגבהות אפוקסי ,עמיד בפני כימקליים ומתאים לשימוש במעבדות ומנדפים. .2.5.2.15חלל עליון .0.2.0.12.1החלל שמעל תא המנדף משמש כתא ציוד ושרות וכן גישה לתעלת היניקה ,גוף התאורה ובקר הזרימה. .0.2.0.12.2התא יבנה לביד 10מ״מ מצופה פורמייקה ,או מחומר גוף תא המנדף. .0.2.0.12.4דלתות התא יפתחו בצורה שתקל על האחזקה ותבטיח נוחות ובטיחות בעבודה. תינתן עדיפות לפתיחה אופקית על צירים ונעילה מגנטית קפיצית .הפתיחה תהיה מלאה במלוא שטח פני התא. .2.5.2.17חלון קדמי ()SASH .0.2.0.14.1החלון הקדמי יהיה שקוף ויבוצע מאחת החלופות המאושרות בתקן ישראל 1042 על כל חלקיו: • מזכוכית רבודה (טריפלקס) הסגורה במסגרת קשיחה. .0.2.0.14.2 .0.2.0.14.4 .0.2.0.14.3 .0.2.0.14.2 .0.2.0.14.0 .0.2.0.14.0 .0.2.0.14.0 • מזכוכית רבודה ומחוסמת (טריפלקס) הסגורה במסגרת קשיחה. • זכוכית מחוסמת עם תוספת ציפוי שקוף בעובי 35מיקרון כמותקן ע״י חברת אל -סורג ראה קטלוג מוצר בנספחים (לרבות מדבקת אישור להתקנת ציפוי הגנה ). מסגרת החלון (בכל החלופות) תהיה מחומר מתכתי קשיח מוגן וצבוע ,אשר מקצועותיו מחוברות אחת לשנייה . החלון ינוע בתוך מסילות צידיות מכוונות המהוות חלק מן הדופן של המנדף. כבלי התליה יהיו כבל פלב״מ שזור מותאם לנשיאת משקל של 120ק״ג לפחות. הכבל יחובר בחיבור אמין ובריתוך מתאים עם אבטחות למסגרת החלון. אביזרי האיזון ,גלגלות ,צינור משקולת נגדית וכיו״ב יבוצעו מחומרים עמידים ופלב״מ .הגלגלים יצוידו במסבים .האיזון יבטיח חלון יציב בכל גובה. הנגישות למנגנוני ההסעה וכיו״ב תהיה פשוטה ומידית ותובטח על ידי דלתות לפתיחה חזיתית מעל לתא העבודה. תכנון החלון יבטיח השארת חריץ תחתון פתוח גם כאשר החלון ( )/N/Iמורד לגמרי (״סגור״) .מידות החריץ יקבעו בהתאם לתקן לקבלת 0החלפות אויר בדקה לחלל תא המנדף. .0.2.0.14.2החלון ינוע בצורה ״חלקה״ ויציבה במסילותיו .להנעת החלון לא יידרש כוח העולה על A40לחלון בודד (ראה תקן אירופאי AA 13102-2-2004תת סעיף .0.2 .0.2.0.14.10החלון יצויד במעצור עליון ובמעצור תחתון. - 65 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .0.2.0.14.11החלון יצויד במגביל חלון עליון אשר יותקן לאחר ויסות ובדיקת המנדף .מגביל זה יגדיר את גובה העבודה ה-״בטוח״ ,מגביל זה ניתן למעקף ע״י המשתמש באופן רגעי לטובת הכנסת ציוד (עד לגובה הגבלה פיסית של המנדף /חדר. .0.2.0.14.12כל סגירה לאחר פתיחה זו תחזיר את המגביל למצב ״בטוח״. .0.2.0.14.14החלון יהיה תמיד מאובטח כך שבמצב בו יהיה כשל בכבל הנושא החלון לא יישמט ויסגור את המנדף אלא יישאר במצב בטוח (מניעת פגיעת העובד). .2.5.2.11ארון תחתון לאחסון כימיקלים .0.2.0.13.1בחלק התחתון של כל מנדף (מתחת למשטח העבודה) יותקן ארון אחסון כימיקלים קבוע .הארון ייבנה מחומרים שווי ערך לחומרי המבנה של המנדף (לביד מצופה פורמייקה) .הארון יהיה מאוורר ויכלול דלתות סגירה ומדפים עם מעקות לאחסון כימיקלים .המדפים הנשלפים (שליפה מלאה) ינועו על מסילות כבדות וישלפו מן הארון .כל האביזרים יהיו מסוג NSA XIAIAויתאימו למשקל של בקבוקים כבדים. .0.2.0.13.2ארון האחסון יחובר אל מערכת האוורור של המנדף כך שכל עוד המנדף פועל, יאוורר ארון הכימיקלים כנדרש .מספר החלפות אוויר של חלל הארונית לא יפחת מ 12-החלפות אוויר בשעה .בתחתית הארון (בין רצפת הארון ובין הדלתות) יותקנו חריצים לכניסת אוויר .מידות החריצים ייקבעו ע"י יצרן המנדפים כך שיתאפשר אוורור תקין. .0.2.0.13.4מערכת האוורור תבטיח אוורור יעיל לחלל התא ואי הצטברות אדים בארון. .0.2.0.13.3המדפים הנשלפים לבקבוקים יבנו כמאצרה ויבטיחו כנגד שפך נוזלים מחוץ למדף. .2.7ההתקנה במעבדה .0.4.1לאחר שאב הטיפוס ייבדק במפעל היצור וימצא תקין על פי הקריטריונים שמפרט התקן, ייארז המנדף ויובל למעבדה בה יותקן .האריזה וההובלה יעשו באופן נאות ומתאים לטלטול של מערכת בטיחותית. .0.4.2בעת השינוע וההתקנה יקפיד הספק/יצרן שהמנדף וכל מערכותיו לא יפגעו ,לא יפגמו ,לא יתעוותו או ישתנו בכל צורה שהיא .כל עיוות או שינוי צורה יביא לפסילת המנדף ולהחזרתו למפעל לתיקון ולבדיקה מחדש. .0.4.4ההתקנה תתבצע ע״י צוות מקצועי ומיומן -הצוות המתקין יפעל בתוך מעבדה מתפקדת ועליו לנהוג בכל הכללים הנהוגים במעבדה ובעיקר כללי בטיחות ומיגון. .2.7.1ההתקנה כוללת את השלבים הבאים: הצבה במקום המיועד. פילוס -מלא , U_A_Sייצוב וחיזוק. הרכבת אביזרים שהגיעו מפורקים שילוב במערך הריהוט הקיים והתאמה אל מישורי הרצפה ,התקרה והקירות, כולל אטימה מלאה. סיוע למזמין בחיבורי האספקות ,הניקוזים ,החשמל והתקשורת. סיוע למזמין בחיבור מערך פליטה ,כולל בקרת זרימה (במידת הצורך). לחילופין ,התקנת מערכת פליטה מלאה או חלקית ע״י הקבלן. הפעלת המנדף עם מערכת הפליטה ,וויסות מערכות האוויר בשיתוף עם קבלני מערכות האוורור. ניקיון יסודי של המנדף וסילוק כל פסולת ואשפה משטח המעבדה. ביצוע בדיקות איכות ,על פי הוראות התקנים ,בפעולה ,כולל תעודת בדיקה (דו"ח ומדבקה) – בדיקה על פי תקן ישראל ועפ"י תקן אמריקאי או אירופאי - 66 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר (בדיקת כליאה). שילוט וסימון המנדף על פי דרישות התקן והמזמין. מסירת תיק מתקן כמפורט לעיל. .2.7.0התאמת מידות .0.4.2.1על הקבלן לבדוק מידות וכל מידע אחר במבנה ובמעבדה הרלוונטי ועלול להשפיע על היצור או על ההתקנה כולל גם מהלכי צנרת וכבלים במעבדה תעלות אוויר וכדומה. .0.4.2.2האחריות לתיאום מידות המנדף למקומו ולמהלכי הצנרת סביבו הינה בלעדית של הקבלן .כל שינוי בגין אי בדיקה או חקירה יהיו על חשבון הקבלן. .0.4.2.4יש להתאים במדוייק את המפגשים בין המנדפים לתקרה לתקרות אקוסטיות וסינרים לקירות ולרצפה ולחזקם לשביעות רצונו של המפקח. .0.4.2.3בזמן ההרכבה יש להקפיד לא לפגוע ברהיטים המוגמרים וכל פגם שייגרם תוך כדי העבודה יתוקן או יוחלף לפי החלטתו של המפקח ללא תשלום נוסף. .0.4.2.2על הקבלן להתאים את המדפים לפריטי הריהוט במהלך ההרכבה כולל השארת מקום לפרטי ריהוט המורכבים בשלב מאוחר יותר ולהקפיד על מפגשים מותאמים בין הרהיטים. .0.4.2.0באחריות הקבלן לבצע התאמת צבעים לשאר הריהוט המעבדה .יש להקפיד על גובה אחיד לפריטי ריהוט המוצבים זה ליד זה. .2.7.2מערכת יניקת האוויר מערכת יניקת האוויר למנדף (מפוח +תעלות) תסופק ותותקן ע"י המזמין (באמצעות קבלן אוורור ומיזוג אוויר) או באמצעות קבלן אספקת המנדפים, לפי החלטת המזמין .מערכת בקרת זרימה תסופק ותותקן ע"י יצרן /ספק מנדפים (פנל בקרה עם תצוגה של מהירות זרימת אוויר ,התראות על חריגה ממהירות זרימה ,נוריות פעולה ותקלה ,לחצן הפעלה למהירות מפוח מקסימלית בחרום ,מיקרוסוויצים ,חיווט ליחידת פיצוי אוויר וחיבור למפוח אוורור) על הקבלן לתאם ולדאוג לקיום ההכנות הנדרשות לחיבור המערכת למנדף. .2.7.3אופני מדידה אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות ,כל הפריטים ימדדו ביחידות כשהן גמורות, מושלמות וקבועות במקומן. .2.7.1מחירי היחידה בנוסף לאמור ולמפורט בפרק המוקדמות ולנאמר במסמך זה וחלקים אחרים של מסמך זה ,מחירי היחידה הנקובים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים: הובלת חומרים ו/או מוצרים מוגמרים ,אחסנת חומרים ו/או מוצרים מוגמרים וכן שמירה והגנה על העבודות שבוצעו. אחריות לשנתיים לטיב העבודות וכן אחריות ל 3-שנים לעיוותים בחלקי עץ, עמידות הדבקת פורמייקה וכד׳ או לקורוזיה בחלקי נירוסטה או חלקי מתכת שנצבעו בצבעים אפוקסיים או טריטורגה .וכן אחריות ל 2-שנים להדבקת הפורמייקה בקטעי ״.”isom osytpEp כל העבודות ,האביזרים ,החומרים והפרזול הנדרשים לביצוע פריטי הריהוט ,בין שפורטו ובין שלא פורטו ,כדי להביאו למצב מוגמר ומשולם והרכבתו במקומו. כל ההוצאות למדידות ,ייצור ואספקת דוגמאות ,תכניות ייצור ומפרטים הנדרשים, הוצאות תאום עם קבלנים אחרים וכד׳. כל ההוצאות על ביטוח המוצרים ,העובדים ,צד שלישי וכד׳ .הכל בהתאם לנדרש בתנאי החוזה. - 67 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר כל המיסים וההיטלים ,וכל ההוצאות הישירות והבלתי ישירות ,כולל רווח הקבלן. כל הנדרש לביצוע תקני ,מקצועי ומושלם של העבודה נשוא מכרז זה. .3מפוחי פליטה ואוורור צנטרפוגלים .3.1כללי .0.1.1מפוחים לפליטה ואוורור יהיו מטיפוס צנטריפוגלי ,המפוח ייבנה לנצילות מרבית בהתאם לעקומת פעולה מאושרת .לכל מפוח תצורף תעודת בדיקת המפוח והתאמת פעולתו לעקומת הפעולה המאושרת .המפוח הצנטריפוגלי יהיה מטיפוס רב כפות .לשון הויסות בפתח בית הלוליין תותאם ללחץ ולספיקה הנדרשים .המפוחים ייוצרו מ PVC-או מפלב"ם .המפוחים יהיו מתוצרת המפורטת בטבלאות הציוד ובמסמכי החוזה או שווה ערך מאושר .המפוחים יהיו בעלי מבנה מדרג II ,Iאו IIIכמוגדר ע"י AMCAארה"ב ויהיו מושלמים מכל הבחינות לרבות בית מפוח ,מאיץ ,מנוע בהנעה ישירה ,מסגרת פלדה משותפת כבדה ויציבה להרכבת המפוח והמנוע. .0.1.2הקבלן יגיש לאישור את המפוח עם תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת ,המאשרת את עמידתו בתנאי העבודה הנדרשים ,לרבות אישור מכון התקנים הישראלי או מעבדה בלתי תלויה ומוכרת (בארץ או בחו"ל). .0.1.4המפוחים יהיו שקטים בפעולתם ,כך ,שרמת הרעש לא תעלה על הנדרש במסמכי החוזה ומשוחררים מכל רעידות בלתי רצויות .מאוזנים איזון סטטי ודינמי .הקבלן יצרף תעודת אישור לאיזון סטטי ודינמי לכל מפוח. .0.1.3המפוחים יהיו מוצר מוגמר של יצרן שאושר ע"י המפקח. .3.5ספיקה ,עומד והגשה לאישור .0.2.1ספיקת המפוחים והעומד יהיו בהתאם למפורט במסמכי החוזה ,הקבלן יוודא כי המפוחים המוצעים על ידו יהיו מסוגלים לספק את כמות האוויר הדרושה כנגד הלחץ המתאים. העומד הסטטי הניתן ברשימת הציוד הינו לצרכי מכרז בלבד .הקבלן יחשב ויגיש לאישור המפקח ,לפני הזמנת המפוחים ,את העומד המדויק המתאים למערכת התעלות והציוד שיסופק על ידו כפי שהינם קיימים בבניין. .0.2.2עקומת הפעולה תהיה בעלת עליה תלולה בתחום העבודה של המפוחים ותוגש לאישור המפקח. .0.2.4המפוח יבחר למהירות יציאה שלא תעלה על 2מטר לשנייה. .3.7מבנה המפוח .0.4.1המפוחים יהיו בעלי מאיץ עם כפות נטויות לאחור וכניסת אויר יחידה בהתאם למפורט ברשימת הציוד. .0.4.2עקומת הפעולה תהיה בעלת עליה תלולה בתחום הפעולה של המפוחים ותוגש לאישור המתכנן ו/או המפקח. .0.4.4המאיץ יהיה בעל איזון סטטי ודינאמי ופעולתו תהיה שקטה ויציבה. .0.4.3בית המפוח יהיה בעל מבנה קשיח ,מחוזק בהתאם לצורך וימנע העברת רעידות ותנודות. בית המפוח יבוצע עם חיבורים בריתוך על פי סוג מבנה המפוח ויעודו. .0.4.2קונוסי כניסות האוויר יעובדו באופן שיוצר מעבר לזרימת אויר אווירודינאמית והמרוח בין הקונוס והמאיץ יהיה מינימלי .קונוסי כניסת האוויר יבנו באופן שיאפשר הוצאת המאיץ דרך הפתח לאחר הוצאת הקונוס. - 68 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .0.4.0המיסבים יהיו מטיפוס "נגד חיכוך" כדורי בעל שורה אחת ,המישר את עצמו ויהיה ניתן לשמון ע"י משחת סיכה .המיסב יהיה מתוצרת SKFאו NTNאו NSKבלבד ,עם סגירת קונוסים .המיסבים יבחרו למהירות סיבובית הגדולה ב 22% -ממהירות המנוע ,ומתאימים ל 20,000-שעות פעולה. .3.1מערכת הינע .0.3.1הינע המפוח יהיה ישיר .בכל התקנה בה מותקן המפוח בחוץ וחשוף לתנאי חוץ ,תצויד היחידה במנוע מטיפוס סגור לחלוטין מאוורר על ידי מפוח פנימי בדרגת הגנה IP -23 לפחות .כמו כן תצויד היחידה במפסק זרם ,שיותקן כנדרש בתקנות החשמל .מעטה יכסה ויגן על המנוע של היחידה המוצבת בחוץ. .0.3.2המנוע יהיה עם ציר ומסב כבדים במיוחד ,ע"מ לשאת את המשקל והעומס הדינמי של המאיץ. .3.0מנועים ,מתנעים רכים ווסתי מהירות .0.2.1המנוע יהיה חשמלי ,מוגן ,בעל הספק הגבוה ב 44%-מה BHP-המתוכנן של המפוח .המנוע יבחר לטמפ' סביבה של 22מעלות צלסיוס .המנוע יהיה מוגן נגד טפטוף ,מאוורר היטב, מתאים לאספקת זרם תלת-פאזי 300וולט 20הרץ .מהירות הסיבוב לא תעלה על 1200 סבל"ד .רמת אטימות המנוע תהיה לפי IP 23ודרגת בידוד ,Fאלא אם יידרש אחרת. .0.2.2המנוע יהיה מצויד עם מגן יתרת זרם פנימי .מיסבי המנוע יהיו מצוידים בשסתום למשחת סיכה או יהיו מטיפוס המשומן לכל אורך חיים של 20,000שעות פעולה. .0.2.4המנוע יהיה בעל נצילות FFF1לפי ת"י 2202ויסופק עם תעודת בדיקה. .0.2.3פעולת המנוע תהיה שקטה לחלוטין וללא רעשים מגנטיים .המנוע יהיה תוצרת "אושפיז" או "סימנס" או "לרוי סומר" או "ג'נרל אלקטריק" (מקורי) ,או " "ABBבלבד ,נושאי תעודת מת"י. .0.2.2עם המפוח יסופק תמיד ווסת מהירות אלקטרוני ,0-100%תוצרת "סולקון" ("ואקון") מסדרת NXSעם מסנני RFIחיצוניים או ש"ע תוצרת "א.ב.ב ".בלבד ,או על פי אישור המזמין בלבד ,אשר ישמש גם להתנעה רכה של המפוח. .0.2.0במידה ויידרש להתקין וסת מהירות אלקטרוני למנוע המפוח ,הוא יהיה כמפורט לעיל. .0.2.0הווסת ישמש לוויסות התפוקה ולהפעלת המנוע באופן הדרגתי בכל התנעה (התנעה רכה). .0.2.0מחיר הווסת במקרה זה כלול במחיר המפוח. .0.2.2כאשר יידרשו ווסתי מהירות אלקטרוניים עבור מנועי המפוחים למיניהם ,יש להקפיד בין היתר על הנקודות כדלקמן: .0.2.2.1הספק הווסת יתאים להספק הנומינלי של המנוע המופעל. .0.2.2.2יש לכוון את הגנת יתרת הזרם הפנימית וזמן התגובה בווסת עצמו ,על פי נוסח החישוב של היצרן ,בהתאם ליחס אשר בין הזרם הנומינלי של המנוע והזרם המרבי אשר הווסת מסוגל להעביר. .0.2.2.4יש לווסת את כל יתר הפרמטרים הנדרשים על מנת להגן על המנוע המופעל (כגון מתח על פני המנוע). .0.2.2.3הווסת לא יגרום לרעש מגנטי במנוע ,שריקה או הפרעה אקוסטית מכל סוג. .0.2.2.2הווסת לא יגרום לרעשים והפרעות אלקטרו-מגנטיות ברשתות החשמל ו/או התקשורת .הווסת יהיה עם מסנני RFIואמצעים אחרים ,על קו הזנת החשמל אליו, למניעה מוחלטת של ההפרעות. .0.2.2.0המסננים יהיו לרמה מתאימה לחדרי ניתוח בבתי חולים. .0.2.2.0כל נושא הכוונים חייב להיעשות תחת הנחיות היצרן או נציגו המוסמך וכחלק בלתי נפרד מעבודת הקבלן ובאחריותו הכללית. - 69 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .0.2.10לאחר גמר הוויסות והכוונים (כשלב שני לאחר וויסות המנועים עצמם ותפוקתם) יערך רישום מפורט של נקודות הכוון השונות וזמני התגובה ,במסגרת ספר המתקן והוראות ההפעלה/אחזקה. .0.2.11כל האמור לעיל יבוצע כחלק מעבודת האספקה וההתקנה של הווסת ,וללא תוספת למחיר אשר נדרש במכרז או בהצעת הקבלן. .0.2.12כאשר מותקן ווסת מהירות אלקטרוני ,בלוח החשמל של המפוח יותקן גם מתנע רגיל - "כוכב משולש" ,עם חיגור מכני בין השניים. .3.2חיבור המפוח לתעלות .0.0.1כל מפוח יחובר לתעלות באמצעות מחבר גמיש. .0.0.2החיבור לאוגן או פתח היניקה יהיה תמיד עם מעבר מחתך מלבני לעגול (כאשר התעלות מלבניות /מרובעות) ובשום אופן אין לבצע צווארון עגול מקצה תעלה מלבנית. .0.0.4כאשר החיבור למפוח מתבצע מדופן התעלה ,יותקן קונוס על התעלה המלבנית בקוטר הגדול ב 10ס"מ מקוטר צווארון היניקה. .3.3מפוחים צנטרפוגלים עשויים פי.וי.סי. מפוחים צנטריפוגליים הבנויים מפי.וי.סי .יהיו באופן כללי בהתאם לתיאור לעיל עבור מפוחי פלדה/פלב"ם ,אך עם שינויים כדלקמן: .0.0.1בית המפוח יהיה מלוחות פי.וי.סי .קשיחים ,עמידים באדי חומצות ,במזג אויר חיצוני ובקרינה אולטרה-סגולית. .0.0.2המאיץ יהיה מפוליפרופילן ,והטבור עשוי לב פלדה עם צפוי עבה של פי.וי.סי. .0.0.4הציר יהיה מפלדת אל-חלד .410 .0.0.3המאיץ יהיה בהנעת רצועה למנוע המפוח .רק במידה והמפוחים יידרשו עם ווסתי מהירות מסוג משנה תדר אלקטרוני ,תהיה ההנעה ישירה בין המנוע למאיץ. .0.0.2כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים באבץ חם לאחר ייצורם .כל הברגים האומים דסקיות וכו' יהיו מפלדת אל-חלד או מגולוונים ומוגנים לחלוטין בפני חלודה. .0.0.0חיבורי הסניקה של המפוח יהיה עם אוגן עגול או מלבני ,וחורי חיזוק לאוגן נגדי. .0.0.0הסניקה תהיה תמיד כלפי מעלה ( ,)UP BLASTאלא אם צוין במפורש אחרת וכמופיע בתוכניות. .0.0.0פתח היניקה של המפוח יחובר דרך מעבר עשוי פי.וי.סי .בין קוטר פתח היניקה לקוטר צינור היניקה .החבור למפוח יהיה בעזרת גמיש עשוי גומי נאופרן וטבעות הידוק מפלב"ם, עמיד בפני חומצות ,בתנאי חוץ ,וקרינה אולטרה סגולית. .0.0.2הפליטה תהיה דרך תעלה עגולה (עבור פתח סניקה עגול) או מלבנית עשויה פי.וי.סי .עם מעבר מאוגן מחובר לאוגן הסניקה של המפוח. .0.0.10המפוחים יהיו תמיד בהנעת רצועה ועפ"י הנדרש עבור מפוחי פלדה כמתואר לעיל ,אלא אם יידרש אחרת ,במפורש. .3.1חיבור לתעלות פליטה .0.0.1כל מפוח פליטה על הגג יסתיים בקטע תעלת פליטה אנכית מחוברת לפתח הפליטה של המפוח ועולה ישירות כלפי מעלה .התעלה תהיה מפח מגולוון צבוע בלבן במפעל. .0.0.2התעלה תהיה במידות פתח הפליטה ,עם אוגן נגדי לחבור אל אוגן הפליטה ,באורך של 1 מטר לפחות (או 1.2מידת אורך פתח הסניקה). .0.0.4התעלה תסתיים בקצה העליון ברשת מגולבנת עם חוט 1מ"מ וחורים 1X1ס"מ ,ובתוך מסגרת מגולוונת אשר תקבע בעזרת אוגן נגדי לתעלה. - 71 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .0.0.3עבור מפוחי הפי.וי.סי - .שני זויתנים מגולוונים 2X20X20מ"מ אשר יחוברו לבסיס הפלדה והמפוח ,ושני חיזוקי תעלה יהוו את חיזוק קטע תעלת הפליטה .הזויתנים הראשיים יהיו באורך הנדרש ,ועד 12ס"מ מקצה קטע תעלת הפליטה. .0.0.2כל הזויתנים יהיו מגולוונים ,וחיבורי ריתוך יתוקנו ב"גלבן-קר". .0.0.0תעלות הפליטה תהיינה עם קונוס בחלקן העליון ,ע"מ להגיע למהירות פליטה של FPM 10( 2000מ/שניה). .3.2התקנה מפוח צנטריפוגלי והמנו ע יותקנו על מסגרת רחבה וכבדה עשויה פרופילי פלדה מגולוונים, ויסופקו עם משככי רעידות מאושרים מטיפוס קפיצים לשקיעה של " 1תוצרת "מייסון" דגם ,CIWאו עשויים נאופרן "סופר-W-פד" של "מייסון" בשתי שכבות (עם פח מגולוון ביניהן). .3.15חיווט חשמלי .0.10.1כל מפוח המשמש לאוורור ,יחובר להזנת חשמל באמצעות מנתק בטחון משורין אטום למים ברמת אטימות של ,IP 02עמיד בקרינת שמש ,חד או תלת-פאזי כנדרש. .0.10.2החיווט החשמלי עד למנתק וממנו יהיה בתוך צינור שרשורי משוריין ומצופה פי.וי.סי. עמיד בקרינת שמש ל 10-שנים לפחות ,עם מחברים מקוריים ,וסגירת קצוות עם מחברי אנטיגרון באופן שימנע חדירת מים. .0.10.4כאשר מותקן ווסת מהירות אלקטרוני למנוע המפוח ,החווט יהיה עם כבל מסוכך ברמה שתענה על דרישות יצרן ווסת המהירות ,מתכנן החשמל ,וכמפורט בפרק "לוחות חשמל וחווט חשמלי". .3.11פיקוד ובקרה לכל מפוח יסופק יותקן ויחובר מפסק לחץ הפרשי P-33אשר ייתן התראה בכל מקרה של חוסר לחץ בתעלת הסניקה כאשר המפוח נמצא במצב פעולה (ההתראה תועבר ללוח המפוח) .צינוריות המדידה תושחלנה בצינורות מריכף קשיח ,לכל האורך .המפסק והחווט (כולל מנתק בטחון למפסק) כלולים במחיר המפוח והתקנתו. .3.15ויסות פעולה והרצה .0.12.1במסגרת העבודה יבוצע ויסות של המפוח עפ"י הספיקה הנדרשת בתכניות או עפ"י התנאים המציאותיים בשטח. .0.12.2כאשר מותקן ווסת מהירות אלקטרוני ,הויסות יעשה באמצעות הווסת. .3.17תכולת עבודה ואופני מדידה .0.14.1מחיר המפוח כולל את כל האמור לעיל (לרבות הבסיס הרחב והתמיכות לתעלת הסניקה) וכל יתר הנדרש לרבות אמצעי הרמה על הגג או אל מקום ההתקנה וכל יתר הנדרש. .0.14.2תעלות פליטה אנכיות ומדפי ויסות ישולמו בנפרד לפי כתב הכמויות. .0.14.4ווסתי מהירות כלולים במחיר המפוח ,וכן הכבל המסוכך. - 71 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .1מערכות תעלות פליטה ממנדפים כימיים וארונות אחסון כימיקלים .1.1כללי .0.1.1הקבלן יספק ויתקין בכל האזורים המאווררים או ממנדפים -מערכות מושלמות של תעלות פליטה ,כפי שהן מתוארות באופן סכמטי בלבד ובתכניות וכפי שפורטו להלן .על הקבלן לוודא אפשרויות המעבר המעשיות בתוך הבניין ולהכין את תעלותיו בהתאם .בכל מקרה שהתנאים המעשיים מחייבים שנוי ניכר מן המסומן בתכניות חייב הקבלן להכין תכנית לשינוי ולקבל את אישור המתכנן ו/או המפקח לפני ביצוע .הפח (פלב"מ) יהיה מתוצרת מעולה ,נקי ושלם ,ללא סימני תקיפה קורוזיבית מכל סוג שהוא ,כמשווק ע"י "פקר פלדה" או "סקופ" ,התעלות תהיינה בעובי הנדרש בתוכניות ובפרטים המצורפים. .0.1.2מערכת התעלות כוללת :תעלות אוורור ,מנדפים ,פתחי גישה ,חיבורים ,חיזוקים ,מתלים, ציפוי מגן חיצוני רציף ועמיד באש למשך שעתיים במעבר דרך אזורי אש ,חומרי אטימה וכל יתר הנדרש לפעולה מושלמת. .0.1.4במקום חדירת התעלות דרך הגג יתקין הקבלן פעמון הגנה מפח מגולוון בפני חדירת גשם על פי פרט .האטימה תעשה באמצעות חומרי איטום עמידים בתנאי חוץ. .0.1.3תעלות חיצוניות גלויות ,ייצורו ,ייאטמו ,יבודדו ויותקנו על גבי תושבות ותמיכות. .0.1.2לפני ייצור התעלות ,על הקבלן לוודא אפשרויות המעבר המעשיות בתוך הבניין ,ולהכין את תעלותיו בהתאם .בכל מקרה בו התנאים המעשיים מחייבים שינוי ניכר מן המסומן בתוכניות העבודה /תכניות לביצוע ,חייב הקבלן להכין תכנית עם פירוט השינוי הנדרש כולל פרטים והחתכים הנדרשים ,ולקבל את אישור המפקח לפני ביצוע השינוי. .0.1.0ביצוע תעלות שלא על פי הנוהל האמור לעיל ,הוא באחריות הבלעדית של הקבלן ,הקבלן יישא במלוא העלויות על שינויים או החלפת תעלות שאינן מתאימות. .1.5מבנה תעלות פלב"ם .0.2.1התעלות תהיינה עשויות מפלב"ם 304בעובי 1.5מ"מ לפחות .ייצורו ויותקנו לפי המלצות והנחיות העדכניות ASHRAE GUIDEו ,SMACNA -לרבות עובי דופן של הפחים ,צורת חיזוק והקשחה ,אופן והתליות .בנוסף יחולו כל דרישות התקן הישראלי ,וכל תקן אחר הקיים לגביהם. .0.2.2תליות ותמיכות לתעלות התעלות תקבענה אל תחתית תקרות הבניין או לקירות או לרצפות באופן שיבטיח את הקשיחות הדרושה וזאת באמצעות פרופילים מקצועיים מגולוונים מתוצרת "יוניסטרט" ,לרבות חישוקי מתכת ,מוטות הברגה אשר יחוברו אל הבטון באמצעות בירגי התרחבות "פילפס" או מתוצרת שוות ערך .בשום מקרה לא יחשוף הקבלן את זיון הבטונים ע"מ לתלות עליו תעלות .התליה והתמיכות יבוצעו לפי הפרטים והתוכניות .תכנון התליה ייקח בחשבון את עומס השווה למשקל התעלות ועוד 402ק"ג. .0.2.4על הגגות ,התעלות תתמכנה ע"ג מסגרות עשויות פרופילי "יוניסטרט" . מגולוונים .בין התעלות והמסגרות או האוכפים יותקנו גומיות מחורצות. למניעת העברת רעידות ,ולהפרדה בין חלקי המתכת .פרטי התמוך עבור תעלות מלבניות ועגולות יהיו כמתואר בתכניות ובפרטים סטנדרטיים ויעשה בדיוק בהתאם לנדרש. .0.2.3חיבורי התעלות לפתחי המנדפים יהיו באמצעות צווארון מוארך ,אוגן היקפי עשוי פרופיל זויתן במידות 22.3 X 22.3מ"מ (" )1" X 1ועובי 1.2מ"מ לפחות. .0.2.2הקבלן יכין דוגמה של תעלה וחיבוריה ,ולאחר שתאושר תבוצע העבודה עפ"י דוגמה זו בלבד. .0.2.0תעלות היניקה ממנדפים ,העוברות דרך מחיצות אש ובאזורי אש שונים תקבלנה לכל אורכן צפוי מגן חיצוני רציף ועמיד באש למשך שעתיים ,לדפנות התעלה ומכל הצדדים. .0.2.0תעלות גלויות תהיינה נקיות מכל סימון ולכלוך אחר .חיבורי התעלות והמתלים יהיו עשויים בהקפדה תוך שמירה על קוים ישרים ומקבילים ,אורך אחיד של מתלים ומופות הברגה ,צבעי גמר ויסוד של הזויתנים ,חיתוך של פסי החיבור וכיפופים אשר יהיו ישרים - 72 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר לחלוטין .לא תותר כל תליה שלא בעזרת מוטות הברגה וזויתנים תחתונים או מתלים מדגם מאושר. .0.2.0יש איסור על שימוש במדפי ויסות או במדפי אש. .1.7פתחי שירות לתעלות .0.4.1פתח גישה בתעלה -עשויים מחומר זהה לחומר התעלה ,ועובי דופן מינימלי שווה לעובי התעלה .פתח הגישה יצויד באטם .הפתח יצויד בידיות אחיזה .ברגי חיבור יהיו עשויים מפלב"ם ,באופן שיאפשר פתיחה נוחה ומהירה .ברגים או מוטות הברגה לא יחדרו בשום אופן את דופן התעלה .פתחי הגישה יבודדו בבידוד כדוגמת התעלה .שילוט יהיה בהתאם לנדרש בתקן. .0.4.2פתחי שירות יותקנו בדופן התעלה (באופן שיאפשר גישה נוחה ,לצרכי טיפול ואחזקה). הפתחים יותקנו לאורך ציר התעלה במרחקים שלא יעלו על 4מטר ,בכל שינוי כיוון (לפני או אחרי קשת) ובכל קומה. .0.4.4פתחי השירות יהיו עשויים מחומר זהה לחומר ממנו עשויה התעלה ועובי דופן של פתח השירות יהיה זהה לפחות לעובי דופן של התעלה. .0.4.3כל פתח ישולט בעברית ,אנגלית וערבית בנוסח "פתח גישה לתעלה אסור לחסום". .0.4.2כל פתחי הגישה יבודדו ,יספקו עם אישור לעמידה בתקנים הנדרשים יסומנו וישולטו. .1.1אופני מדידה לתעלות .0.3.1תעלות ומובלים בחתך מלבני תעלות האוויר ימדדו לפי סוג התעלה ,סוג החומר ועוביו ,סוג החיבורים ומפורט בכתב הכמויות .תעלות אוויר ימדדו לפי שטח ,במ"ר של חתך התעלה ,וכדלקמן: .0.3.1.1התעלה תימדד לאורך הציר (לרבות מחברים גמישים וכן כל האביזרים שאינם נמדדים בנפרד). .0.3.1.2היקף התעלה יימדד לפי מידות התעלה ,בניצב לציר. .0.3.1.4קטע תעלת אוויר בחתך משתנה -ההיקף יימדד לפי מידת ההיקף הגדולה. .0.3.1.3שטח התעלה ייקבע כמכפלת אורך התעלה בהיקפה .לכל קטע תעלה. .0.3.1.2המדידה תהיה נטו ללא תוספות עבור פחת ,שוליים ,חיפויים ,פסולת וכד'. .0.3.1.0מחיצה תומכת בתעלה – שטחה יתווסף לשטח התעלה. .0.3.1.0כל קשת או כיפוף בתעלות בזוית של 32מעלות או יותר ,גם אם אינה מצוידת בכפות הטיה (מכווני זרימה) ,ייחשב כמטר אחד נוסף לאורך התעלה .הקשת תימדד (לאורך הציר) בין צירי התעלה בנקודת הסטייה ובכיוון זרימת האוויר. .0.3.1.0כל קשת או כיפוף בתעלות בזוית של 12עד 33מעלות או יותר ,גם אם אינה מצוידת בכפות הטיה (מכוונות) ,ייחשב כחצי מטר נוסף לאורך התעלה .הקשת תימדד (לאורך הציר) בין צירי התעלה בנקודת הסטייה ובכיוון זרימת האוויר. .0.3.1.2עבור "נעל" ייחשב כחצי מטר נוסף לאורך התעלה. .0.3.1.10עבור חיבור "מכנסיים" כל "רגל" ייחשב כחצי מטר נוסף לאורך התעלה .הקשת תימדד (לאורך הציר) בין צירי התעלה בנקודת הסטייה ובכיוון זרימת האוויר. - 73 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .1.0בדיקות ואישורים בסיום העבודה יספק הקבלן כתב אחריות לטיב החומרים ולביצוע העבודה ע"י מפקח מטעם המשווק בנוסח כדלקמן: לכבוד רשויות הכיבוי /מכון התקנים /יועץ בטיחות. א.ג.נ,. הרינו מאשרים ביצוע הגנת אש על תעלות אוורור פליטה ממנדפים כימיים ,בפרויקט מעבדות קומת קרקע ,מכללת הדסה ירושלים .העבודה בוצעה בהתאם לנדרש בתקן ישראל 1001על כל חלקיו .כל החומרים אשר נעשה בהם שימוש אושרו ע"י מכון התקנים הישראלי (תעודה מספר ______),ומתאימים לתקן. העבודה בוצעה :על ידי (שם)________________ .ת.ז.____________. העבודה נבדקה :על ידי (שם)________________ .ת.ז.____________. ונמצאה מתאימה לדרישות תקן 241ולהוראות יישום כפי שנקבעו ואושרו ע"י מכון התקנים הישראלי ,כעומדים בתקן 241ובתקן 10001ולהוראות יישום ואושרו ע"י מכון התקנים. באתר נבדקו מדגמית עובי הציפוי כפי שנקבעו בתעודה מספר _____ ונמצאו מתאמים .נבדק תוקף החומר שיושם באתר ונמצא מתאים לנתוני היצרן .נבדקה התאמת החומר לחשבונית הרכש מהיצרן. שם הקבלן _______ ,מספר הסמכה________ ,תאריך הסמכה_______. חתימת מהנדס ביצוע של הקבלן _____, אישור המפקח________. .2הצהרת ספק/קבלן .1 .2 .4 .3 .2 הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים והתקנים הנזכרים במפרט זה, קראם והבינם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המפרט הקבלן מצהיר שהינו מנוסה בביצוע עבודות בכלל ויצור מנדפים ריהוט ייעודי ומעבדתי בכלל ויצור מנדפים בפרט וכי צבר ניסיון של 10שנים לפחות בביצוע מנדפים. הקבלן מצהיר כי יעסיק באתר מנהל עבודה \ רכז קבוצת הרכבה בעל ניסיון בביצוע עבודות הרכבת ריהוט כולל ניסיון מוכח של 10שנים לפחות בביצוע הרכבות ריהוט תאום חיבור מערכות קוויות וחשמל לפריטי ריהוט ותאום עם קבלנים אחרים. הקבלן מצהיר כי הוא בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת המספיקה לביצוע התחייבותו על פי הסכם זה. הקבל מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לכל דרישות הבטיחות . תאריך ____________:חתימת הקבלן________________ : - 74 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .15נספח בטיחות – דרישות בטיחותיות למנדף כימי מרכיב דרישה פריט מרחק מינימאלי מחפצים או משבי רוח כמפורט בתקן ישראלי 1042 לא פחות מ 100 -ס"מ רוחב פנימי (מומלץ 120ס"מ). מומלץ עומק פנימי של לא יותר מ 20 -ס"מ 20ס"מ מהרצפה לעבודה בעמידה .במידת הצורך ,יש להתאים גובה משטח העבודה במנדף המיועד לעבודת נכה או לעבודה בישיבה חומרים חלקים ,רחיצים ובלתי דליקים מיקום המנדף מידות משטח העבודה גובה משטח העבודה מבנה המנדף חומרים-משטחים חיצוניים חומרים – משטחים פנימיים גובה החלון חלון המנדף חומר החלון כבלי הרמת החלון מנגנון האמת החלון מניעת סגירה מוחלטת של החלון מפתח המנדף מידות גב הכפול חריצי השאיבה בגב הכפול משטח העבודה פירוק הגב הכפול שפה קדמית של משטח העבודה חיבורים לדפנות סימון שטח העבודה נקודת הפעלת ההתראה מערכת התראה סוג המערכת משטחים פנימיים חלקים ,רחיצים ,עמידים לחומרים בשימוש (יש לקבל מהספק אישור לעמידות משטחי המנדף לחומרים ספציפיים מומלץ גובה מפתח חלון לא יותר מ 100 -ס"מ .במידה שדרוש חלון גבוה יותר יש לחלקו לשני פנלים אופקיים (פתיחה אנכית) או שלושה פנלים אנכיים (פתיחה אופקית) זכוכית רבודה ,עובי 0מ"מ לפחות. עמידים לחומרים בשימוש במנדף. נגישים לבדיקה ויזואלית תקופתית. יותקנו מעצרים להבטיח מפתח חלון 10-20ס"מ (לפי רוחב החלון). רוחב פנימי לפחות 100ס"מ ,יש לקבל אישור מיוחד למנדף צר יותר מ 100 -ס"מ או רחב מ 100 -ס"מ. חריץ תחתון – לפחות 12ס"מ בפתיחה מרבית עם ווסת. חריץ עליון – לפחות 0ס"מ עם ווסת. מומלץ להתקין פתחי שאיבה נוספים במרכז הגב עם אפשרות לכוונם הגנת החריץ התחתון ע"י רשת גסה – (פתחים של כ 2 -ס"מ) שתמנע שאיבה של חפצים. אפשרות פירוק הגב הכפול לצורך ניקוי מאחוריו. הגבהה בקדמת המנדף של 1ס"מ לפחות מעל משטח העבודה חיבורים אטומים למעבר גזים או נוזלים סימון עם פס צהוב להגדרת שטח העבודה (סרט מודבק ,צבע או פס אינטגרלי לחומר המשטח). יש להתקין מערכת התראה המודיעה למשתמש ,בצורה ברורה ,על ירידה במהירות השאיבה במפתח החלון מתחת ל- 0.2מטר\שניה ( 100רגל\דקה). מומלץ מערכת מכאנית .מערכת חשמלית מקובלת במידה שעומדת בדרישות הנ"ל ונותנת התראה של מנורה אדומה (מומלץ גם התראה קולית) תוך 4שניות משינוי מהירות במפתח החלון. - 75 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר נספח בטיחות המשך.... פריט מרכיב מפסקים וברזים אספקות חשמל סימון האספקות הפעלת המפוח מפסק בחדר שבו נמצא המנדף מפסק בקרבת המנוע מבנה תעלת פליטה וארובה חומר מיקום הארובה גישה לתחזוקה תאורה הפעלת התאורה סוג מנורות אוורור כללי במעבדה ביצועים מהירות אוויר במפתח מנדף שאינו מופעל אספקת אוויר מפצה מהירות זרימת אויר במפתח החלון מהירות זרימת אוויר במורד החלון אחידות זרימת אויר במפתח החלון מהירות פליטת האוויר מהארובה מהירות זרימת האוויר בתעלות דרישה מפסקי כל האספקות יהיו מחוץ למנדף ,בפנל הקדמי. המפסקים לא יבלטו מקדמת המנדף. מפסקי החשמל יהיו מוגנים ממגע נוזלים. אספקת חשמל לשקעים ולתאורת המנדף תעשה במעגל ייעודי ומסומן ובנפרד מהזנת הכוח למפוח המנדף .למגל יהיה מפסק חירום משולט במקום נגיש למשתמשים של המנדף סימון הידיות והברזים של האספקות בשילוט מילולי ברור. צבעי הברזים והשלטים יהיו בהתאם לתקן לא יותר מ 1.0 -מטר מהכניסה לחדר .שילוט ברור כולל מספר המנדף ומספר המפוח. המפסק יהיה בגובה 1.2-1.3מטר מהרצפה ,עם מנורת ביקורת. מפסק מנוע לא יותר מ 20 -ס"מ מהמנוע. קוטר התעלה לא יפחת מ 40 -ס"מ ,לרבות במקום החיבור למנדף .מסלול התעלות יהיה ישר ככל שניתן .אביזר לבקרת הזרימה במערכת היניקה יהיה מסוג "רגיל –פתוח" ()normally open-fail safe התעלות יורכבו מחומר בלתי דליק .יחובר קטע גמיש למנוע מעבר ויברציות .הקטעים מחוץ למבנה יהיו עמידים לקרינת UVויעמדו במהירויות הרוחות. לפחות 10מטר מפתחים בגג (כגון דלתות כניסה למבנה), במעלה כיוון אופייני של הרוח .הארובה תהייה לפחות 20מטר מכניסת אוויר מאולץ לכל מבנה .יש לסמן על הארובה, בשילוט קבוע ,את מספר המנוע ומספר המנדף. מחוץ לחלל המנדף ואטום כלפיו ,או מוגן התפוצצות .אפשרות גישה (לצורך החלפת מנורה) ללא כניסה לחלל המנדף. מפסק תאורת המנדף (משולט) בקדמת המנדף. מומלץ פלואורוסנט כפול (בעל הספק של 1000לוקס או יותר במרכז משטח המנדף) פחות מ 0.2 -מטר\שניה כ 10% -פחות מכמות סה"כ שאיבת האוויר מהחדר .המפזר ימוקם יותר מ 1 -מטר ממפתח החלון .מומלץ אספקה דרך פלנום מחורר. מהירות השאיבה במפתח של 0.04 :מטר\שניה .בדיקה לפי תקן ישראלי 1042 מהירות זרימה לא תחרוג מ 4 -פעמים מהירות ממוצעת במפתח מלא כאשר החלון מורד. אחידות (סטייה מהומוגניות) בזרימת האוויר בחלון פתוח: ללא חריגה מ . 12% ± -בדיקת עשן – לפי תקן ישראלי 1042 10מטר\שניה או כל מהירות גבוהה יותר אשר תמנע כניסה חוזר של האוויר הנפלט אל תוך מבנה ,בהתאם למהירות הרוח 0.2 – 2.0מטר\שניה. - 76 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר נספח בטיחות המשך.... דרישה מרכיב פריט רעש מפלס רעש תאורה רמת ההארה במשטח הארקה הארקה רמת הרעש בקדמת מפתח המנדף (בחלון פתוח10 ,ס"מ מהמפתח ,בגובה 120ס"מ מהרצפה) לא תעבור db20 לפחות 1000לוקס במרכז משטח המנדף. הארקת משטחי נירוסטה (או חומר מוליך אחר) כדי למנוע סיכונים מחשמל סטטי. .15.1נספח ביטחון פרטי הקבלן: שם משפחה +פרטי ת.ז. שם חברה טלפונים: סלולרי פקס העסקה תקופתחב מתאריךרה עד תאריך כתובת החברה התחייבות: הנני מתחייב להישמע להוראות מאבטח של מחלקת הביטחון של מכללת הדסה כל עוד אני נמצא בשטח המכללהו/או מבצע עבודה עבורה. הנני מתחייב לא להעסיק פועלים מהשטחים. הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר. הגבלות: לא יונפקו אישורי כניסה לקמפוס אלא על פי המפורט מטה ובאישור מחלקת הביטחון ובתנאי שיחנו תוך אתר הבניה: עד ארבעה אישורי כניסה לניהול הפרויקט. עד ארבעה אישורי כניסה לקבלן הראשי. יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה. תקופת האישורים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי הצורך. קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימת הקבלן על נספח זה. רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקה ו/או העמסת הציוד בלבד. חתימת הקבלן: תאריך: - 77 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .11תכניות .11.1העבודה מתוארת בתוכניות באופן דיאגרמטי ו/או עקרוני בלבד והיא עלולה להשתנות בפרטים בהתאם לתנאים הקיימים בבניין ובהתאם לציוד המוצע. .11.2מיקום הציוד הראשי במבנה או על הגגות ,התעלות ,תוואי האינסטלציה לסניטציה או גזים או החשמלית וכד' ,ישתנו במיקומם ובמצבם ,על מנת שיתאימו למבנה כפי שיידרש ו/או לתנאים הקיימים למעשה .כל השינויים והסטיות מן התכנון המקורי יעשו במקצועיות ומבלי להוריד בשום צורה ואופן מטיב התכנון המקורי ,ועל פי הנחיות המפקח .כל שינוי או וסטייה מן התכנון המקורי ,למעט שינויים זעירים ,יוגשו לאישור המפקח לפני ביצוע. .11.4כל השינויים והסטיות ו/או שינוי בכמויות של ציוד ריהוט ראשי או משני ,תעלות צנרת וכו' לא יהיו עילה לתוספות כספיות מכל סוג .לא תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי בגין שינויי תוואי ,עקיפת מכשולים ,תוספת אביזרים וכו' ,אלא במסגרת מחירי היחידה לביצוע ועל בסיס כתב הכמויות ומחירי היחידות. .11.3המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליף חלק מן התכניות באחרות ,להוסיף תכניות, תרשימים ופרטים ,ומתן הוראות ביצוע באתר .הוראות ושינויים יינתנו אך ורק בכתב והסתמכות על אמירה בע"פ איננה מחייבת את המתכנן או המזמין. .11.2הקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תכניות ,חתומות מאושרות בכתב ובמפורש לביצוע. .15הצהרת קבלן .1 .2 .4 .3 .2 .0 הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים והתקנים הנזכרים במפרט זה, קראם והבינם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המפרט. הצהרה זו מהווה נספח למכרז והינה חלק בלתי נפרד ממנו. הקבלן מצהיר שהינו מנוסה בביצוע עבודות בכלל ויצור מנדפים ריהוט ייעודי ומעבדתי בכלל ויצור מנדפים בפרט וכי צבר ניסיון של 10שנים לפחות בביצוע מנדפים. הקבלן מצהיר כי יעסיק באתר מנהל עבודה \ רכז קבוצת הרכבה בעל ניסיון בביצוע עבודות הרכבת ריהוט כולל ניסיון מוכח של 10שנים לפחות בביצוע הרכבות ריהוט תאום חיבור מערכות קוויות וחשמל לפריטי ריהוט ותאום עם קבלנים אחרים. הקבלן מצהיר כי הוא בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת המספיקה לביצוע התחייבותו על פי הסכם זה. הקבל מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לכל דרישות הבטיחות (ראה סעיף 2להלן). תאריך____________________________ : חתימת הקבלן______________________ : - 78 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר מסמך ד' – הסכם לחודש אשר נערך ונחתם ביום בין מכללה אקדמית הדסה ,ע"ר מרח' הנביאים ,40ירושלים (להלן" :המכללה") לבין _______________________________ ת.ז/.ח.פ________________________ . אשר כתובתו לצרכי הסכם זה הינה ________________________________ על-ידי ____________ ת.ז___________ . המוסמך/ת לחתום בשמו ומטעמו (להלן" :הקבלן") שנת 5510 מצד אחד מצד שני הואיל: והמכללה מעוניינת בקבלת שירותי ייצור ,אספקת התקנת ריהוט מעבדות ומנדפים במעבדות המכללה בירושלים (להלן" :הפרויקט"); והואיל: ולצורך ביצוע הפרויקט פרסמה המכללה מכרז מס' ( 12/01להלן" :המכרז") והקבלן הגיש את הצעתו במכרז; והואיל: והקבלן מצהיר כי הוא בעל הידע ,הניסיון ,המומחיות והכישורים הדרושים לביצוע הפרויקט; והואיל: והקבלן מעוניין להעניק למכללה את השירותים המפורטים בהסכם זה בתמורה ובכפוף לכל תנאי הסכם זה ולכל הוראותיו; והואיל: ו-ועדת המכרזים של המכללה בישיבתה מס' _______ מיום ________ החליטה לאשר את ההתקשרות עם הקבלן לצורך מתן השירותים ,בכפוף לקיום כל תנאי הסכם זה והוראותיו; והואיל: וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בתנאי הסכם זה. לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר על-ידי הצדדים כדלקמן: .1 כללי .1.1 המבוא והנספחים להסכם זה הינם חלק בלתי-נפרד הימנו ובחזקת תנאיו. .1.2 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרושים שלצדם ,אלא אם כן משתמעת בברור כוונה אחרת. .1.4 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי-נפרד מהסכם זה: - 79 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .1.4.1 הצעת הקבלן – מסמכי המכרז שהם מלאים במקומות המיועדים לכך וחתומים על-ידי הקבלן (להלן" :מסמכי המכרז") – נספח א'; .1.4.2 טופס אישור עריכת ביטוחים – נספח ב'; .1.4.4 נספח בטיחות בעבודה – נספח ג'; .1.4.3 נוסח ערבות הביצוע והבדק – נספח ד'; .1.4.2 מפרט טכני וכתב כמויות (להלן" :כתב הכמויות" או "הצעת המחיר") – נספח ה'. כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות הסכם זה והתנאים הכלליים של המכרז, לרבות ההבהרות שניתנו בקשר עימם ,יכונו להלן "מסמכי ההסכם". .5 הגדרות בהסכם זה יפורשו המונחים הבאים כדלהלן: .7 .2.1 "המפקח" – נציג המכללה ,המוסמך לפקח על הפרויקט נשוא הסכם זה ו/או לנהל אותו ו/או לתת הנחיות לגבי אופן ביצועו ,לרבות כל מי שהוסמך ו/או יוסמך על-ידו. .2.2 "השירותים" – מכלול השירותים לביצוע הפרויקט על-פי הסכם זה ונספחיו וכמפורט ,בין היתר ,בנספח ה' ,ולרבות עבודות או שירותים שאינם מפורטים במסמכי ההסכם אולם נדרשים כחלק בלתי-נפרד מביצוע הפרויקט על-ידי הקבלן; .2.4 "המוצרים" – הריהוט והמנדפים ,לרבות כול רכיב מרכיביהם ,המפורטים בנספח ה' להסכם זה. מטרת ההסכם המכללה מוסרת בזאת לקבלן ,והקבלן מתחייב לבצע את השירותים ,על הצד הטוב ביותר, במקצועיות ובמיומנות המיטביים ,הכול בהתאם להוראות המכללה ולתקציב הפרויקט. .1 הצהרות והתחייבות הקבלן הקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן: .3.1 כי הוא עיין בהסכם על נספחיו ,וכי חתם על הסכם זה לאחר שנמסרו לו מלוא ההבהרות לשביעות רצונו בכל הקשור לתנאי ההסכם ,לשירותים והמשתמע מהם ומביצועם; .3.2 כי הוא והעובדים מטעמו יבצעו את השירותים ברמה המקצועית המעולה ביותר, ישתמשו במיטב כוחותיהם ,כושרם ידיעותיהם ואמצעיהם ,וישקיעו מיטב השקידה, המסירות והנאמנות לביצוע התחייבויותיהם על-פי הסכם זה ,תוך עמידה בלוחות הזמנים; .3.4 כי ביכולתו לעמוד במכלול התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,לרבות מתן השירותים בפרויקט במלואם ,במועדם וברמה ואיכות מעולות; .3.3 כי הוא יבצע את השירותים ,לרבות ייצור הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם ,התקנה והחלפה ,תחת פיקוחם ובהתאם להנחיותיהם של המפקח ו/או מי מטעמו; .3.2 כי הוא ימלא אחר ההוראות אשר תינתנה לו מעת לעת על-ידי המפקח ו/או מי מטעמו ,בין שהן כלולות בהסכם ובין שאינן כלולות בהסכם; - 81 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .0 .3.0 כי הוא יעסיק על חשבונו במתן השירותים פועלים מיומנים ובעלי ניסיון במתן השירותים; .3.0 כמו כן מובהר בזאת כי השירותים שיינתנו על-ידי הקבלן כוללים את כל השירותים המפורטים בהסכם זה על כל נספחיו ,וכן כל שירות אחר ו/או עבודה אחרת ,גם אם לא פורטו במפורש ואשר קשורים באופן ישיר או עקיף למתן השירותים על-ידי הקבלן במלואם ,במועדם וברמה ואיכות מעולים ,ובכלל זה תשלום כל הוצאה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או מס ו/או היטל ו/או אגרה ו/או תשלומי חובה ,תהיה על חשבונו ובאחריותו הבלעדית של הקבלן; .3.0 כי הוא אחראי לאופן וטיב השירותים שיתבצעו על-ידו ו/או על-ידי מי מטעמו; .3.2 כל סמכויות המכללה ו/או מי מטעמה הנזכרות בהסכם זה ,לא ישחררו את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על-פי ההסכם ,לרבות אחריותו לאופן ולטיב ביצוע השירותים; .3.10 מבלי לגרוע מאחריותו המקצועית של הקבלן ,תהיה המכללה רשאית לדרוש מהקבלן החלפת כל עובד אשר יועסק על-ידו במתן השירותים מבלי צורך לנמק דרישה זו, והקבלן לא יעסיק במתן השירותים כל עובד כזה; .3.11 למען הסר ספק מובהר כי כל פרטי הריהוט ו/או המנדפים ,לרבות כול רכיב מהם, אשר יותקנו על-פי הסכם זה ,הינם ויהיו בבעלותה המלאה של המכללה ,ולקבלן לא תהיה כל טענה בנוגע לכך; .3.12 הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין ברשות הניתנת לייצור והתקנה של ריהוט ו/או מנדפים על-פי הסכם זה ,משום הרשאה לזכות כלשהי במקרקעין ,וכי אין בהסכם זה משום עסקה במקרקעין כהגדרתה בחוק במקרקעין ,התשכ"ט–;1202 .3.14 הקבלן מצהיר בזאת כי בדק ובחן באופן יסודי את סוגי הריהוט והמנדפים שעליו לייצר ,ואת הנספחים להסכם זה ,ומצא את כל אלו מתאימים לצרכיו ולצורכי הסכם זה ,והוא מוותר מראש ,על כל טענת מום ו/או אי-התאמה ו/או ברירה ו/או פגם לגבי ייצור וההתקנה של הריהוט ,המנדפים או כול חלק מהם; .3.13 הקבלן מצהיר כי יש לו את מלוא הידע והכישורים לייצור והתקנה של הריהוט, המנדפים ועול חלק מהם ,ולקיום מחויבויותיו על-פי הסכם זה; .3.12 הקבלן מצהיר בזאת כי הוא בקיא בכל מגבלות הדין בנוגע להתחייבויותיו על-פי הסכם זה ומתחייב להתעדכן כל העת לגבי כל חידוש ו/או תיקון בדין הקשור אליהם; .3.10 הקבלן מצהיר כי חתימתו על הסכם זה אושרה על-ידי כל הגורמים המוסמכים שאישורם נדרש להתחייבויותיו הכלולות בהסכם זה. שלבי ביצוע הסכם זה הינו לייצור ריהוט ,מנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם ,התקנתם וכל העבודות הכרוכות בכך ,וזאת בהתאם למפורט להלן: .2.1 שלב א' .2.1.1 בשלב זה ייצר הקבלן ויתקין את הריהוט והמנדפים המפורטים בכתב הכמויות ,בהתאם למפורט בו ובהתאם להנחיות המכללה. .2.1.2 הקבלן יתחיל בביצוע שלב זה לאחר קבלת צו התחלת עבודה מהמכללה. הקבלן ייצר ויתקין את הריהוט והמנדפים בתוך 02ימי עבודה ממועד קבלת צו התחלת עבודה. - 81 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .2.2 .2.4 .2.1.4 בתום שלב זה ,תיערך בחינה של הריהוט והמנדפים שהותקנו ,לרבות אופן התאמתם למעבדות המכללה ,אופן התאמתם העיצובית לסביבה ,אופן ביצועם והתקנתם ,חוזקם ועמידותם בפני פגעים ואיכות העבודה שבוצעה על-ידי הקבלן (להלן" :הליך הבחינה"). .2.1.3 הליך הבחינה יימשך כ 13-ימים ובסיומו תעביר המכללה לקבלן דו"ח תיקונים והתאמות (להלן" :דו"ח התיקונים") .במסגרת דו"ח התיקונים המכללה עשויה לקבוע תיקונים ,תוספות ושינויים בריהוט ו/או במנדפים הקיימים וכן לעדכן את תכולת העבודה ליתרת העבודות נשוא המכרז. שלב ב' .2.2.1 בשלב ב' מתחייב הקבלן לבצע את התיקונים ו/או השינויים בהתאם לדו"ח התיקונים בתוך 10ימים מקבלתו ,וזאת ללא כל תמורה נוספת. .2.2.2 יובהר כי המשך העבודות והשירותים ייעשו בהתאם למסמכי ההסכם וכן בהתאם לדו"ח התיקונים. שינויים .2.4.1 למכללה שמורה הזכות בכל עת ,ועד לתום ההתקשרות על-פי הסכם זה, להגדיל ו/או להקטין את היקף ההזמנות לריהוט ,למנדפים ו/או לכול רכיב מרכיביהם בהיקף של עד 22%מסך הכמות הכוללת המפורטת בכתב הכמויות (להלן" :השינויים"). .2.4.2 הזמנה של השינויים תיעשה על-ידי המכללה בכתב ותכלול את פרטי השינויים (כמות ,סוג ,מידות ,מיקום וכל מידע רלוונטי אחר) (להלן: "הזמנת השינויים"). .2.4.4 הקבלן ישלים את ביצוע הזמנת השינויים בתוך 13ימים ממועד קבלת הזמנת השינויים. .2.4.3 יובהר כי הזמנת השינויים יכולה להיעשות באופן מרוכז או לסירוגין בהזמנות שינויים נפרדות. .2 יובהר ,כי אין בכמות הריהוט ו/או המנדפים ו/או רכיביהם ו/או פירוט העבודות והשירותים המוערכים בהסכם זה ובנספחיו ,כדי להוות התחייבות של המכללה לרכישת כמות מסוימת של מוצרים ו/או שירותים ,וזאת ביחס לכל שלבי העבודה .כל הזמנה תעשה בהתאם לצרכי המכללה ולתקציב העומד לרשותה .המכללה תשלם לקבלן רק עבור הריהוט והמנדפים שיוצרו והותקנו בפועל ,בהתאם לדרישותיה והנחיותיה. .3 התמורה תמורת ביצוע השירותים לשביעות רצון המכללה ,תשולם לקבלן תמורה כדלקמן: .0.1 כנגד ביצוע השירותים ומילוי מלוא התחייבויותיו על-פי הסכם זה על נספחיו ,בהתאם להזמנת המכללה ולשביעות רצונה ,תשלם המכללה לקבלן את תמורת הריהוט והמנדפים בהתאם לאספקתם והתקנתם בפועל ,כמכפלת כמות המנדפים והריהוט שסופקו בפועל ,בהתאם למחיר הנקוב בהצעת המחיר. .0.2 התשלום יועבר עם תום השלב ולאחר ביצוע התיקונים הנדרשים בהתאם לדו"ח התיקונים. - 82 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .0.4 למען הסר ספק יובהר כי התחשבנות בגין הזמנת שינויים תתבצע עם תום ביצוע הזמנת השינויים בפועל. .0.3 במועד הזכאות לתשלום ימציא הקבלן למכללה חשבון שבו יפורטו כל העבודות שבוצעו על-ידו בתקופה הרלוונטית ,תוך פירוט החלקים ,הכמויות ,העבודות והמחירים .לבקשת המפקח ימציא הקבלן כחלק בלתי-נפרד מהחשבון אסמכתאות ופירוט נוסף. .0.2 המפקח יבדוק את החשבון שהוגש לו על-ידי הקבלן ,לא יאוחר מ 20-ימים לאחר הגשתו ,יאשר את החשבון כולו או חלקו ,לפי שיקול-דעתו הבלעדי והבלתי-מסויג, ובתנאי כי השירותים ניתנו וסופקו בפועל לשביעות רצון המכללה .לאחר אישור החשבון ,ימסור הקבלן למכללה חשבונית מס כדין על הסכום שאושר על-ידי המפקח. .0.0 לאחר אישור החשבון על-ידי המפקח וקבלת חשבונית מס כדין ,תשלם המכללה לקבלן את התמורה בתנאי "שוטף" 40 +יום מיום אישור חשבוניות המס כדין על-ידי המכללה. .0.0 למען הסר ספק מובהר כי אי-הגשת חשבון מפורט על-ידי הקבלן ,תמנע את אישור החשבונות האמורים ותשלומם ,ומוסכם כי עד לאספקת הפירוט הנדרש להנחת דעת המפקח לשם אישור החשבונות ,לא יחל מניין המועדים המפורטים דלעיל לשם אישורם ותשלומם. .0.0 לתמורה הנ"ל יתווסף מע"מ כחוק. .0.2 הקבלן ימציא למכללה חשבונית מס כחוק על כל תשלום ותשלום .כמו כן ,ימציא למכללה אישורים תקפים למועדי התשלום בדבר ניהול חשבונות לפי החוק ,אישור בדבר היותו עוסק מורשה ואישור לצורך ניכוי מס במקור. .0.10 הקבלן מתחייב ,כי מערך החשבונות של הפרויקט ותיקצובו ייערכו במשרדיו ועל-ידי עובדיו ברמת מיחשוב שתאפשר בדיקה וביקורת עליהם ,בכל עת ,לשביעות רצון המכללה. .0.11 מובהר ומוסכם ,כי הקבלן יספק על חשבונו את הציוד ,המתקנים והחומרים לשם לביצוע השירותים והוא ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצועם. .0.12 כל מס ,אגרה ,תשלום חובה ,היטל או הוצאות אחרות על-פי כל דין והסכם ,הכרוכים בביצועו של הסכם זה ו/או נדרשים לשם ביצועו ,בין אם ידועים במועד חתימת ההסכם ובין אם לאו ,ואשר אינם מוטלים במפורש על המכללה ,יחולו על הקבלן וישולמו על-ידו. .0.14 הובא ההסכם לידי גמר ,תשלם המכללה לקבלן את התמורה המגיעה לקבלן בגין השירותים שביצע בפועל ,ופרט לכך לא יהא הקבלן זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף. .0.13 התמורה שתשולם לקבלן הינה סופית ולא תידרש על-ידי הקבלן תוספת כלשהי בגין עבודתו. .0.12 מובהר ומוסכם כי לא תושלם לקבלן תוספת שכר בגין ביצוע עבודות בשעות הלילה. .0.10 המכללה תנכה מן התמורה כל תשלום אשר היא חייבת לנכותו על-פי כל דין ותעבירו לכל רשות מוסמכת אשר אליה עליה להעבירו ,אלא-אם-כן המציא הקבלן מסמך פטור כדין. .0.10 על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,רשאית המכללה בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,לערוך שינויים בהיקף ההסכם ובנספחיו ,כולו או מקצתו ,לשנות את היקף - 83 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר העבודות של הקבלן על-פי הסכם זה ,על-ידי הודעה בכתב על כך לקבלן מאת המכללה. .0.10 .1 .2 הקבלן מצהיר בזאת ,כי התמורה מהווה תמורה נאותה עבור ביצוע כל התחייבויותיו לפי הסכם זה ,וכי יהיה מנוע מלטעון כל טענה שהיא ,לרבות בגין כך שיידרש לייצר ולהתקין את הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם ,מסוגים שונים בכמויות שונות ובמועדים שונים ולהחזיר את המצב לקדמותו בסביבת המוצרים המותקנים. תקופת ההסכם .0.1 תקופת ההתקשרות לצורך ייצור אספקה והתקנה של הריהוט והמנדפים תהא מיום החתימה על הסכם זה ,ועד שנתיים לאחר תום שלב ב' כהגדרתו לעיל (להלן, בהתאמה" :תקופת הבדק" ו"-תקופת ההסכם"). .0.2 המכללה תהא רשאית להביא הסכם זה בשלמותו ,או חלק מחלקיו ,לידי סיום מוקדם ,בכל עת ,בהודעה של ארבע עשרה ( )13יום מראש ובכתב ,ולקבלן לא תהיה על טענה ותביעה ביחס לכך. .0.4 הקבלן מצהיר בחתימתו על הסכם זה כי ידוע לו האמור בסעיף זה וכי הצעתו הכספית ניתנה על סמך האמור ,ולא תהיה לו כל טענה כלפי המכללה במקרה של אי- הארכה ו/או סיום מוקדם של הסכם זה. ייצור והתקנה של הריהוט ,המנדפים ורכיביהם .2.1 הקבלן מתחייב לבצע את השירותים במשך כל תקופת ההסכם ובפרקי הזמן שהוקצו עבור כל עבודה ועבודה על-ידי המפקח ,ולהקצות לשם כך את כל המשאבים וכוח- האדם שיידרשו. .2.2 הקבלן יישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בייצור ,אספקה ,ההתקנה וההחלפה של הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם ,לרבות ככל שיידרש על-פי הסכם זה. .2.4 הקבלן ייצר את הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם ויתקינם כמפורט במפרט הטכני ,ובכפוף להתאמות שתידרשנה ,ככל שתידרשנה ,על-ידי המכללה. .2.3 הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם שיותקנו במסגרת הסכם זה יותקנו על- פי הוראות הדין וכל התקנים הישראליים הרלוונטיים ,ולאחר וקבלת כל אישורי העבודה הנדרשים ,ככל שיידרש. .2.2 הקבלן יתקין את הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם על-ידי עובדים מקצועיים מנוסים ומיומנים ,אשר הוכשרו לכך ,בפיקוח מהנדס בעל מיומנות ורישיון מתאים לביצוע העבודה וכן בפיקוח מהנדס קונסטרוקציה ובתיאום עם המכללה ו/או מי מטעמה. .2.0 הקבלן ידאג על חשבונו גם לניקוי וסילוק פסולת מכל סוג ומין שהם בריהוט, במנדפים ו/או בכול רכיב מרכיביהם ,לרבות בסביבתם. .2.0 במידה שהקבלן לא ייצר או יתקין את הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם כראוי ,המכללה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן להסירם לאלתר ו/או להתקינם מחדש ,על חשבונו של הקבלן ,ואם הקבלן לא יעשה כן תוך זמן סביר – המכללה או מי מטעמה תהיה רשאית להסירם והקבלן יישא בהוצאותיה שהוצאו לשם הסרתו. .2.0 מובהר בזאת כי המכללה תהא רשאית לדרוש מהקבלן ,להחליף הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם שנפגעו או נמצאו בלתי-ראויים לשימוש לדעת המפקח ועל- - 84 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר פי שיקול-דעתה הבלעדי של המכללה ,ולהתקין במקומם מוצרים חדשים .הקבלן מתחייב כי ההחלפה תבוצע בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בהסכם זה ובהתאם להוראות המכללה. .15 .2.2 הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם שהוחלפו כאמור ,יפונו על-ידי הקבלן ועל חשבונו ,למקום שאליו תורה המכללה או מי מטעמה. .2.10 עם סיום ייצור והתקנת הריהוט והמנדפים שעל-פי הסכם זה יפנה הקבלן למכללה לקבל אישורה על ביצוע העבודה נשוא הסכם זה בהתאם להוראות ההסכם, המפרטים ,וההנחיות .המקפח או מי מטעמו יבדוק התאמתם לדרישות ההסכם. הקבלן יבצע תיקונים אם יידרשו בשלב זה על-ידי המפקח ,בתוך 13יום .במידה והקבלן לא יבצע התיקונים הנדרשים בלוח הזמנים הנ"ל יחול האמור בסעיף 17.4 להלן. .2.11 מובהר בזאת כי למפקח הסמכות ושיקול-הדעת לבחון האם הייצור וההתקנה של הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם בוצעו בהתאם להוראות ההסכם, המפרטים ולהנחיות המכללה וכן כי יוצרו והותקנו כראוי ולשביעות רצונו המלאה. יובהר כי במידה ונוצרה תקלה אשר לא תוקנה באופן מיידי על-ידי הקבלן ו/או הקבלן קיבל התרעה מהמפקח בדבר ליקוי בייצור והתקנת השלטים ו/או רכיבי שלטים ,והקבלן לא תיקן את הדרוש תיקון במועד ו/או כמצוין בהודעת המפקח, יחולו הוראות אלו: .2.11.1 יהא הקבלן אחראי לכל נזק שיגרם למכללה ו/או לכל גורם אחר כתוצאה מכך. .2.11.2 המכללה תהא רשאית לבצע את התיקונים ,על חשבון הקבלן והקבלן ישלם את עלות מלוא התיקונים למכללה ,או למי שתורה המכללה ,תוך 2 (חמישה) ימים ממועד דרישת המכללה לכך בכתב. .2.11.4 בנוסף לאמור בסעיפים-קטנים א' ו-ב' לעיל ,הקבלן ישלם למכללה פיצוי מוסכם כמפורט בסעיף 17.4בעבור כל יום איחור בתיקון הליקוי ו/או התקלה. .2.11.3 מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,מוסכם בזאת כי סעיף זה הינו סעיף יסודי ועיקרי להסכם זה ,והפרתו יהווה הפרה יסודית של הסכם זה. תקופת הבדק .10.1 התקופה של 23חודשים ממועד סיום שלב ב' ,תקרא "תקופת הבדק". .10.2 בתקופת הבדק יהא הקבלן אחראי לכל פגם שייגרם לריהוט ,למנדפים ו/או לכול רכיב מרכיביהם ולאיכותו ואשר מקורו בהליך הייצור ו/או ההתקנה ו/או ונדליזם שייגרם למוצר ו/או לרכיביו .מוצר ו/או רכיב שיתגלע בו פגם כאמור יוחלף ו/או יתוקן על-ידי הקבלן על חשבונו בהתאם להודעת המפקח. .10.4 תקופת הבדק תחל לאחר שהמכללה תאשר בכתב שהקבלן סיים את שלב ב' של התקנת הריהוט והמנדפים לשביעות רצונה. .10.3 בסיום תקופת הבדק יתבצע הליך מסירה של כל הריהוט והמנדפים שהותקנו במסגרת הסכם זה לנציג המכללה .במועד זה יבצע הקבלן את כל התיקונים ו/או ההתאמות שיידרשו על-ידי המפקח לשם התאמתם לנדרש בהסכם ובנספחיו .הקבלן - 85 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר יבצע תיקונים אם יידרשו בשלב זה על-ידי המפקח בתוך 13יום .במידה והקבלן לא יבצע התיקונים הנדרשים בלוח הזמנים הנ"ל יחול האמור בסעיף 17.4להלן. .11 .10.2 תקופת הבדק תסתיים עם אישור המפקח על קבלת השלטים וביצוע התיקונים לשביעות רצונו. .10.0 החליטה המכללה להזמין ריהוט ו/או מנדפים נוספים על-פי הוראות הסכם זה במסגרת הזמנת שינויים ,תחל תקופת הבדק ביחס לפרטים אלו (או כל חלק מהם), עם תום התקנתם לשביעות רצונו המלאה של המפקח. .10.0 למען הסר ספק יובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת בגין העבודות שיבוצעו על-ידו במהלך תקופת הבדק. אחריות ונזיקין .11.1 הקבלן יהא אחראי לנזקים ישירים ועקיפים לגוף ולרכוש של כל אדם ו/או כל תאגיד ו/או המכללה ,כתוצאה ממתן השירותים על-פי הסכם זה. .11.2 הקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את המכללה בכל סכום אשר יידרש ו/או ייתבע ו/או ייפסק לחובתה בקשר לנזקים דלעיל ,לרבות הוצאות בורר ,הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,ובגין כל הוצאה ונזק אשר יגרמו למכללה כתוצאה מהנזקים דלעיל ,וזאת על-פי דרישה ראשונה. .11.4 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא לתבוע את המכללה ו/או את עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם על-ידי המכללה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לקבלן ו/או לעובדיו ו/או מי מטעמו ,בין לגופו ובין לרכושו. .11.3 מבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות הסכם זה ,או מכל דין ,יהא הקבלן אחראי לכל פגיעה ,הפסד ונזק שייגרם למכללה ו/או לכל אדם אחר ,כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ,של עובד מעובדיו או מי מטעמו ,או עקב ביצוע פגום של הייצור והתקנת הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם. .11.2 הקבלן אחראי באחריות מלאה ,בלעדית ומוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות מוות ,נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו תוך כדי או עקב ,ביצוע או מחדל מהתחייבויותיו של הקבלן על-פי הסכם זה. .11.0 למען הסר ספק ,הקבלן מקבל על עצמו אחריות מלאה לרבות אחריות מקצועית לכל אבדן ו/או נזק – בין נזק לגוף ובין נזק לרכוש – ו/או הוצאות שהן ,שייגרמו למכללה ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו תוך ו/או בעקבות ביצוע הסכם זה ,במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ,או לפי כל דין אחר ,למעט נזק שנגרם אך ורק עקב רשלנותה של המכללה שליחיה ו/או עובדיה ,אשר נקבעה בפסק דין חלוט. .11.0 הקבלן יהיה האחראי הבלעדי ,לתשלום כל קנס ,מס ו/או תשלום אחר שיוטלו בגין ייצור והתקנת הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם שלא על-פי הסכם זה ו/או על-פי הדין ויישא באחריות המלאה בגין כך. .11.0 אם המכללה תידרש לשלם לצד כלשהו דמי נזק ,פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד ,מתחייב בזאת הקבלן לשפות את המכללה בשלמות בעד כל סכום או תשלום שתידרש לשלמו ,ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למכללה מאת הקבלן על-פי הסכם זה. - 86 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .11.2 הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ופגיעה ,לרכוש או אדם כלשהו ,כולל מי מטעם המכללה ולרבות צדדים שלישיים ,כתוצאה מייצור ו/או התקנת הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם ,או הימצאם בסביבת הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם, ותפצה כל אדם ו/או גורם לרבות המכללה בגין כל נזק כאמור. .11.10למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים במפורש כי המכללה ,הבאים מכוחה ו/או המועסקים על-ידה לא יהיו חייבים לשאת בכל תשלום ,הוצאה ,דמי נזק ו/או פיצויים מכל סוג או סיבה שהם שייגרמו לקבלן ו/או שישולמו על-ידו תוך ו/או בקשר לכך ואשר לא נאמר במפורש בהסכם זה כי על המכללה לשאת בהם. .11.11מובהר ומוסכם בזאת ,כי הקבלן אחראי לכל תביעה שתוגש על-ידי צד ג' כלשהו ,אם צורפה לה המכללה כנתבעת והוא יישא באחריות לכל החלטה ו/או פסק-דין ו/או הוצאות שתיפסקנה ,בקשר לכל תביעה ,משפטית או אחרת. .11.12מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לפעול במתן השירותים בהתאם להוראות נספח בטיחות בעבודה – נספח ג' להסכם זה ,כפי שיתעדכן מפעם לפעם על-ידי המכללה ו/או בהתאם להוראות כל דין. .15 ביטוח – לאישור יועץ הביטוח .12.1 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,על חשבון הקבלן ,למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הקבלן קיימת (ולעניין ביטוח חבות המוצר ,למשך שנתיים נוספות) ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ב' ,והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :ביטוחי הקבלן" ו"אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. .12.2 ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה ,על הקבלן להמציא לידי המכללה ,לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי מבטחיו .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הקבלן להמציא לידי המכללה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 1לעיל. .12.4 בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למזמין כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. .12.3 מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי המכללה או מי מטעם המכללה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. .12.2 למכללה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי הקבלן כאמור לעיל ,ועל הקבלן לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. .12.0 מוצהר ומוסכם כי זכויות המכללה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על המכללה או על מי מטעם המכללה כל חובה או כל אחריות - 87 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוח ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו ע ריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו. .12.0 הקבלן פוטר את המכללה ,ואת הבאים מטעם המכללה לרבות אך לא רק הסטודנטים ,מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי המכללה או המשמש את הקבלן לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה לקבלן כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור .פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. .12.0 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המכללה ,הסטודנטים ,וכלפי הבאים מטעם המכללה ; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. .12.2 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן ,על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות .לחלופין ,לקבלן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי הקבלן כמפורט באישור עריכת הביטוח: .12.10למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי המכללה ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ועל הקבלן תחול האחריות לשפות את המכללה בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין ,עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה ,אם ייגרם ,בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. .17 ערבות ביצוע ובדק .14.1 להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה ימציא הקבלן למכללה ,במועד חתימת הסכם זה וכתנאי לשחרור ערבות המכרז ,ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי-מותנית בסך של ,10%להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה במלואן ובמועדן ,וביצוע העבודות בטיב ובאיכות מעולים כמתחייב מהוראות הסכם זה .הערבות הבנקאית תהיה בהתאם לנוסח הערבות המצורף להסכם זה כנספח ד' ומהווה חלק בלתי-נפרד הימנו (להלן" :הערבות"). .14.2 הערבות תישאר בתוקפה עד תום תקופת הבדק (אם דיפרנציאלי – האחרונה). .14.4 הערבות לא תושפע מוויתורים ,הנחות ,הקלות או פשרות שהוענקו ,אם הוענקו ,על- ידי המכללה או הושגו בין הצדדים להסכם זה. .14.3 במקרה הצורך מתחייב הקבלן להמציא למכללה מדי פעם בפעם ,כתבי הארכה של הערבות כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת אספקת השירותים בפועל ועד לתום תקופת הבדק. .14.2 כל ההוצאות הקשורות בהוצאת הערבות ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה לפי העניין ,יחולו על הקבלן וישולמו על-ידו. .14.0 המכללה תהא רשאית לגבות את סכום הערבות או כל חלק הימנו במידה ויפר הקבלן התחייבות כלשהי שהתחייב בהסכם זה או במידה והוא חייב למכללה סכום כסף כלשהו. - 88 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .14.0 אין במתן הערבות ו/או במימושה על-ידי המכללה כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן כלפי המכללה על-פי ההסכם ו/או על-פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות המכללה לתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע לה על-פי ההסכם ו/או על-פי כל דין. .14.0 אם תמומש הערבות הבנקאית או חלקה ותיגבה על-ידי המכללה ,מתחייב הקבלן לחדש את סכום הערבות כך שתעמוד על סכום הערבות קודם למימושה. .14.2 המכללה זכאית לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לה מהקבלן על-פי ההסכם ו/או על-פי כל דין ,על-ידי מימוש הערבות. .14.10מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל במקרה שהקבלן יפר תנאי מתנאי ההסכם תהא המכללה רשאית מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה על-פי הוראות ההסכם ו/או כל דין ,לחלט את סכום הערבות כולו או חלקו ,לפי שיקול-דעתה-הבלעדי מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לחילוט האמור. סעיף זה לעיל ,על סעיפי-המשנה שבו ,הינו מעיקרי ההסכם ,והפרת הוראה מהוראותיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. .11 .10 אי-תחולת יחסי עובד-מעביד .13.1 הקבלן מצהיר ,כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן ו/או מי מטעמו לבין המכללה יחסי עובד-מעביד ,וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה יהיו וייחשבו עובדים של הקבלן בלבד, ולא יהיו בין הקבלן ו/או עובדיו ובין המכללה כל יחסי עובד-מעביד. .13.2 כל התשלומים מכל מין וסוג לעובדי הקבלן ,מכוח כל דין ו/או כל הסכם ,יחולו על הקבלן וישולמו על-ידו ,והמכללה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא. .13.4 מובהר ומוסכם ,כי באם יקבע על-ידי רשות מוסמכת ,כי מתקיימים יחסי עובד- מעביד בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין המכללה ,אזי הקבלן מתחייב כי התמורה בהסכם זה תהיה נמוכה במחצית מהקבוע בהסכם ,והקבלן מתחייב להשיב למכללה מחצית מהתמורה ששולמה לו ,ובאם לא שולמה תהיה המכללה רשאית לקזז סכום זה מהסכומים המגיעים ,אם מגיעים ,לקבלן. .13.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לשפות את המכללה ,וזאת על-פי דרישה ראשונה ,בגין כל תביעה ו/או דרישה שעניינה ,במישרין או בעקיפין ,יחסי עובד-מעביד בין המכללה לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,לרבות שכר עבודה וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג. העברת זכויות .12.1 למכללה נתונה בזאת הזכות להסב ,להעביר ,לשעבד להמחות או למסור לצד שלישי את זכויותיה ואת חובותיה לפי הסכם זה ,בלי נטילת רשות על כך מאת הקבלן. .12.2 בכלל זאת המכללה רשאית למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או להעביר את זכויותיה ,כולן או מקצתן ,על-פי הסכם זה ו/או הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם ,והכל באופן שתמצא לנכון ,על-פי שיקול-דעתה הבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו לקבלן כל תביעות או טענות בקשר לכך ובלבד ,שזכויות הקבלן על-פי הסכם זה לא תיפגענה. .12.4 הקבלן אינו רשאי להסב את ההסכם ו/או להעביר חיוביו ו/או זכויותיו ,כולן או מקצתן לאחר ,אלא אם כן קיבל את הסכמת המכללה בכתב ומראש. - 89 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .12.3 בנוסף הקבלן מתחייב לא להעביר הסכם זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל זכות הנובעת ממנו ו/או כל חבות הנובעת ממנו לאחר .לא למסור לאחר את ייצור והתקנת הריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם ,ולא להעניק לאחר כל זכות שהיא בריהוט, במנדפים ו/או בכול רכיב מרכיביהם. יראו כהעברת זכויות אף את הפעולות או האירועים הבאים: .12.2 .12 .12.3.1 העברת זכויות המקנות שליטה בקבלן לצד ג'; .12.3.2 צירוף שותף לקבלן ,בין מכוח הסכם שותפות בכתב ,ובין מכוח הסכם בעל- פה .אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של הקבלן להעסיק קבלן-משנה מטעמו .אף-על-פי-כן ,מובהר בזאת ,כי העסקת קבלן-משנה כאמור לעיל, תהיה באחריותו המלאה של הקבלן והוא ידאג לקיום מלא של הסכם זה ואין בכך כדי לגרוע או לפגוע מאחריות הקבלן לקיום כל התחייבויותיו, במלואן ובמועדן .יובהר כי למכללה לא יהיה דין ודברים עם קבלן-המשנה אלא רק עם הקבלן. זכויותיו של הקבלן מכוח הסכם זה ,כולן או מקצתן ,אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או מדרגה כלשהי. סודיות וזכויות יוצרים .10.1 הקבלן מתחייב בשמו ובשם עובדיו וכל הפועלים מטעמו לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע ,למסור ,להביא לידיעת ו/או לאפשר להביא לידיעת כל אדם או גוף אחר ,כל ידיעה שתגיע אליו בקשר למכללה ו/או למתן השירותים ו/או לפרויקט ,וכל נתון או כל חומר הקשור בתכנון או ביצוע עבודות של הפרויקט או הפיקוח על תכנונו ,והכל בעת ביצוע השירותים או בכל זמן אחר. .10.2 הקבלן לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות ,החישובים ,התיאורים והמסמכים שיוכנו על-ידו במהלך ביצוע השירותים לכל מטרה שהיא זולת לפרויקט ולא יהיה רשאי לפרסמם ברבים בכל צורה שהיא ,אלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת המכללה ובהתאם לתנאי ההסכמה. .10.4 בתום תקופת השירותים לפי הסכם זה ,ימסור הקבלן למכללה את כל המסמכים של התוכניות כשהם מעודכנים ומושלמים ,לשביעות רצון המכללה. .10.3 זכויות היוצרים בכל הקשור בעבודות ,בתכנון ובתוצרי הסכם זה ,לרבות הזכות המוסרית ,יהיו של המכללה בלבד .המכללה תהא רשאית לבצע שינויים בתוכניות, במסמכים ובעבודות לפי שיקול-דעתה המוחלט .המכללה תהא רשאית לעשות שימוש בתוכניות ,במסמכים ובעבודות לכל צורך ,לרבות בפרויקטים אחרים של המכללה. .10.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי המכללה תהא רשאית לעשות שימוש בתוצרי הפרויקט ו/או השירותים שסופקו על-ידי הקבלן לכל צורך אחר ,לרבות לצורך העברתם למיקום אחר ו/או לפרויקטים אחרים ,באופן מלא או חלקי ,ולרבות עריכת כל שינוי בהם ,ולקבלן לא תהא כל התנגדות לכך. .10.0 מובהר בזאת כי ההרשאה הניתנת לקבלן על-פי הסכם זה הינה לצורך ייצור והתקנה של הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם בלבד ,והקבלן אינו רשאי לעשות בריהוט ,במנדפים ו/או בכול רכיב מרכיביהם כל שימוש אחר. - 91 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .13 תרופות .10.1 חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"ג– 1204יחול על הוראות הסכם זה, אלא אם הוסכם אחרת על-פי הוראות הסכם זה. .10.2 בגין כל יום איחור בהתקנת הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם או בהחלפתם ,הקבלן ישלם למכללה פיצוי מוסכם בסך 2200ש"ח ,וזאת בגין כל שלט ו/או רכיב שלא הותקן במועד (מכפלת מספר הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם שלא הותקנו במועד ,ב 2200-ש"ח) ,או בעבור התקנת רכיב שלא על-פי המפרט כאמור בהסכם זה (מכפלת הרכיבים שהותקנו ואינם תואמים את המפרט ב- 2200ש"ח). .10.4 המכללה רשאית לקזז את הפיצוי המוסכם מתשלום התמורה המגיע לקבלן בגין רכישת השלטים ו/או רכיבי שלטים והתקנתם על-פי הסכם זה. .10.3 הקבלן ישלם למכללה פיצוי מוסכם כמפורט בסעיף בסך 4000ש"ח בעבור כל יום איחור בתיקון ליקויים ו/או תקלות ו/או בגין אי-קיום הוראה אחרת שנקבע בה כי האמור בסעיף זה יחול על הקבלן .המכללה רשאית לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מתשלום התמורה המגיעה לקבלן על-פי הסכם זה. .10.2 בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ,לאחר מתן הודעה מראש ובכתב של 0 ימים או במקרה של הפרה יסודית של הסכם זה על-ידי הקבלן תהיה המכללה רשאית לאלתר ,לסלק את ידו של הקבלן מהפרויקט ולהעביר את ביצוע השירותים לאחר, ואלה המקרים: .10.0 .10.2.1 כשניתן נגד הקבלן התראת פשיטת רגל ,צו כינוס נכסים ,צו פשיטת רגל וכיוצ"ב ,והצו לא בוטל תוך 40יום מיום הינתנו; .10.2.2 כשהקבלן מסתלק מביצוע ההסכם ,במפורש או במשתמע ,להלכה או למעשה; .10.2.4 הקבלן חדל לטפל באופן אישי במתן השירותים ו/או המחתה ו/או הסב ו/או שיעבד את ההסכם ,כולו או מקצתו ,ללא אישור המכללה; .10.2.3 הקבלן בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי-יכולת פירעון; .10.2.2 הקבלן חדל בפועל מלנהל עסקיו או מלבצע את העבודות נשוא הסכם זה; .10.2.0 הקבלן הורשע בעבירה שיש עמה קלון או עשה מעשה או מחדל כלשהו אשר ,לדעת המכללה ,עלול לפגוע בשמה הטוב של המכללה ו/או באינטרסים של המכללה; .10.2.0 הקבלן מעל באמון שניתן בו; .10.2.0 בכל מקרה שהקבלן הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה או לא מילא תפקידו לשביעות רצון המכללה ,ולא פעל לתיקון הפגם בהתאם להודעת המכללה ,כל זאת על-פי שיקול-דעתה המוחלט של המכללה ,ובלבד שהקבלן קיבל מכתב התראה בנושא; .10.2.2 הקבלן הפר תנאי יסודי של הסכם זה. בכל מקרה שבו הובא הסכם זה לידי גמר ,תהא המכללה רשאית למסור את המשך מתן השירותים והשלמתם לכל אדם ו/או גוף אחר. - 91 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .10.0 בכל מקרה של סכסוך או חילוקי דעות שיתגלו בין הצדדים בקשר להסכם זה או הנובע ממנו ,מוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא יאט את קצב מתן השירותים ולא יפסיק את ביצועם בהתאם להתחייבויותיו על-פי הסכם זה ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע השירותים ,ומתן השירות ימשיך להינתן על-ידי הקבלן במלואו ובמועדו על אף חילוקי הדעות והמכללה תשלם לקבלן את אותם סכומים אשר אינם שנויים במחלוקת ללא כל עיכוב. .10.0 בכל מקרה שבו לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו הכרוכות בהסכם ,כולן או מקצתן ,במהלך פרק הזמן הנקוב למתן השירותים ,יובא הסכם זה לידי גמר והמכללה תהא פטורה מכל התחייבות כלפי הקבלן ותהא זכאית למסור את המשך מתן השירותים והשלמתן לכל אדם ו/או גוף אחר ,ובנוסף תהא זכאית לקבל מן הקבלן פיצוי בגין הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו לה עקב כך. .10.2 מוסכם בזאת כי בכל מקרה שבו יפר הקבלן את ההסכם הפרה יסודית תהיה המכללה זכאית לבטל את ההסכם ללא התראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על- פי ההסכם ו/או על-פי כל דין. .10.10הופר ההסכם על-ידי הקבלן הפרה יסודית ,תהא המכללה רשאית לדרוש מהקבלן כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,תשלום בגובה סכום הערבות .האמור לעיל אינו גורע מיתר זכויות המכללה על-פי הוראות ההסכם ו/או הוראות כל דין ומזכותה לפיצויים בסכום גבוה מהסכום האמור. .10.11הקבלן מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על-פי כל דין כנגד המכללה. .10.12המכללה ת היה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לה מן הקבלן ,מתוך כספים שיגיעו ממנה לקבלן ,מכל מין וסוג שהם ,לרבות כל סכום שהיא עלולה לשאת בו ו/או תישא בו ,בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ,בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב. .11 .12 אישורים ורישיונות .10.1 הקבלן אחראי לקבל את כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים ,מכל מין וסוג שהם, הדרושים על-פי כל דין לייצור והתקנה של הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם. .10.2 הקבלן יתקין את הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם ,על-פי הוראות הדין וכל התקנים הישראליים הרלוונטיים ,וקבלת כל אישורי העבודה הנדרשים ,ככל שיידרש. שמירת דינים .12.1 הקבלן מתחייב לבצע את מחויבויותיו על-פי הסכם זה ,תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים ,תקנות ,הוראות ,צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת וכן ,לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע להסכם זה ,ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות ,קבלת רישיונות ותשלום מסים ,אגרות וכל תשלום אחר החל בגין ייצור והתקנת הריהוט ,המנדפים או כול רכיב מרכיביהם. .12.2 הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של עובדיו ו/או של כל אדם אחר במהלך עבודתו על-פי הסכם זה .הקבלן יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו ,על חשבונו והוצאותיו ,כל - 92 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ייצור והתקנת הריהוט ,המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם. .12.4 .55 .51 הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגון הפקוח על העבודה ,התשי"ג–,1223 פקודת הבטיחות בעבודה והתקנות והצווים שפורסמו על-פיהם וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על-פיהם ולוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד המכללה עקב הפרתם. בוררות .20.1 סכסוכים או תביעות שעניינן רשלנות מקצועית והמכירות בביטוח אחריות מקצועית או חילוקי דעות שיתעוררו למעט תביעות שעניינן רשלנות מקצועית והמכוסות בביטוח אחריות מקצועית או חילוקי דעות שיתעוררו בין הצדדים בכל ענין הקשור בפירושו או בביצועו של הסכם זה יובאו לפני בורר יחיד שיתמנה בהסכמת הצדדים. .20.2 התגלעותן של מחלוקות בין הצדדים ויישובן לרבות ניהול הליכי בוררות ,לא יהוו עילה לעיכוב ביצוע התחייבויות הצדדים על-פי הסכם זה. .20.4 חתימת הצדדים על הסכם זה תחשב כחתימה על שטר בוררות. .20.3 הוראות חוק הבוררות לרבות התוספת יחולו על הליכי הבוררות. .20.2 פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על-פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות, התשכ"ח– ,1200והתוספות לחוק. סמכות מקומית סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי-המשפט המוסמכים בירושלים ,ולהם בלבד. .55 כללי .22.1 הסכם זה מהווה ביטוי מלא ושלם של הסכמות הצדדים והוא מבטל כל הסכם קודם בכתב או בעל-פה .שינוי מתנאי הסכם זה לא יהיה תקף אם לא נעשה בכתב ונחתם על-ידי שני הצדדים .הימנעות מדרישה לקיום חיוב לפי הסכם זה לא תקים טענת מניעות או וויתור. .22.2 כתובות הצדדים להסכם זה הנן כמפורט ברישא של ההסכם .כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 30שעות מיום משלוחה בדואר, במכתב רשום ,לפי הכתובת של הצד הנמען. ולראיה באו הצדדים על החתום: הקבלן המכללה - 93 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר נספח א' – אישור עריכת ביטוח לכבוד מכללה אקדמית הדסה ,ע"ר עמותות קשורות ו/או עמותות שלובות מרח' הנביאים ,40ירושלים (להלן ,ביחד ולחוד" :המכללה ") א.ג.נ,. הנדון"( ___________ :הקבלן") הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם הקבלן בקשר עם שירותי ייצור ,אספקה ,והתקנת ריהוט במעבדות המכללה בירושלים וכן השירותים הנלווים (להלן" :השירותים") ,בין היתר ,בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין הקבלן (להלן" :ההסכם") כמפורט להלן: א .פוליסה מס' __________________ ____________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם ,1200 -בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות של ( ₪ 0,000,000שישה מיליון שקלים חדשים) לעובד ו20,000,000 - ( ₪עשרים מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח מורחב לשפות את המכללה היה וייקבע ,לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית ,כי על המכללה מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן. ב .פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________________ ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן על פי דין ,בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל אדם ו/או גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של 3,000,000 ( ₪ארבעה מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת מכל דבר מזיק במזון או במשקה (לרבות במוצרים אשר סופקו ו/או נמכרו על ידי הקבלן (מובהר במפורש כי לעניין זה יבוטל חריג חבות המוצר) ,חבות בגין קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המכללה בגין אחריות שתוטל על המכללה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. לעניין רכוש המכללה לא תחול הגבלה בדבר רכוש הנמצא בחזקתו ,בפיקוחו ,בשליטתו או בהשגחתו של הקבלן או רכוש שפועלים בו. מובהר במפורש כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף. ג .פוליסה מס' ____________ __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ביטוח חבות המוצר לכיסוי אחריות הקבלן על פי דין בגין נזק או אובדן שייגרמו בקשר עם או עקב מוצר המיוצר ,מטופל ,משווק ,מסופק על ידי הקבלן או הבאים מטעם הקבלן ("המוצרים") ,בגבול אחריות בגבול אחריות של ( ₪ 2,000,000שני מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המכללה בגין חבות אשר תוטל על המכללה עקב מעשה או מחדל של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן ,בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת. - 94 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר הביטוח כולל תקופת גילוי של 12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה .הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע מיום ____________. כללי .1על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל. .2הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי המכללה ,ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המכללה . .4הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח המצוינת בהם ,אלא בהודעה מראש של 40יום למזמין ,בכתב ,בדואר רשום. .3נוסח הפוליסות הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________ ,בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. (חתימת המבטח) (שם החותם) (חותמת המבטח) - 95 - (תפקיד החותם) מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר נספח ב' – בטיחות בעבודה הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לחוק התכנון והבנייה (פרקים רלוונטיים) ,לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל– 1200ותקנותיו ,כמו כן עליו להבטיח ,לקיים ולוודא: .1 .2 .4 .3 .2 סדרי בטיחות וגהות נאותים בשטח העבודה (המוגדר) ,בתהליכי העבודה ,במתקנים, במבנים ,בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם. הבטחה ,הדרכה ורענון נושאי הבטיחות של העובדים המועסקים באמצעותו ולפקח על ציות להוראות והנחיות הבטיחות בעבודה. קיום שגרת בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדיו החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה. ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של ציוד מגן אישי ,של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על-פי דין ,על-פי היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים. קבלן שלא יפעל על-פי המצוין לעיל ,יישא בכל הנזקים שיגרמו לו ולאחרים. - 96 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר נספח ג' – נוסח ערבות הביצוע והבדק לכבוד מכללה אקדמית הדסה ,ע"ר א.ג.נ,. הנדון :ערבות מס' .1 על-פי בקשת ___________ (להלן" :הקבלן") אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של ____________ ש"ח (_________________ שקלים חדשים) (להלן" :סכום הקרן") כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת הקבלן. .2 תנאי ההצמדה הם כדלקמן: אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על-פי כתב ערבות זה יהיה מדד המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום והעומד בפועל (להלן" :המדד החדש") גבוה מהמדד הבסיסי אשר התפרסם ביום נקודות (להלן" :המדד הבסיסי") ,נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו על שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. .4 אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על-ידכם עד סכום הערבות תוך 0ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבלן .כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על-ידינו. .3 אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת על כל סכום שייקבע על-ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על-ידכם וישולמו על-ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות .לפיכך ,במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי-ממומשת. .2 בכל מקרה ,אם יתברר ביום פרעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק ממנו ,כי המדד החדש ירד לעומת המדד הבסיסי ,כי אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם את תשלום מלוא סכום הקרן או נשלם אותו חלק מסכום הקרן אם דרשתם תשלום חלק מסכום הקרן בלבד. .0 אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים להמנע מתשלום על-פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן על-פי הדין. .0 בנוסף לכל האמור לעיל ,הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של הקבלן כלפיכם והינה בלתי-חוזרת ,בלתי-מותנית ועצמאית. - 97 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .0 ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד הערבות תהיה בתוקף עד ליום ,בשעות שבהן הסניף פתוח לקבלת קהל .לאחר מועד זה תהיה מועד זה למשרדנו ב- הערבות בטלה ומבוטלת. .2 ערבות זו אינה ניתנת להסבה. בכבוד רב, _____________________ בנק הערה :שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל. - 98 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר נספח ד' – ערבות המכרז ערבות המכרז לכבוד מכללה אקדמית הדסה ,ע"ר ג.א.נ,. הנדון :ערבות מס' .1 (להלן" :המציע") אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות על-פי בקשת ש"ח ( מוחלטת ובלתי-מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת המציע. .2 אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על-ידכם עד סכום הערבות תוך 0ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהמציע .כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד המציע ו/או לפנות בדרישה מוקדמת למציע ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על-ידינו. .4 אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת על כל סכום שיקבע על- ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על-ידכם וישולמו על-ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות .לפיכך ,במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי-ממומשת. אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל-פי הקבוע בסעיף 2דלעיל. .3 אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על-פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למציע על-פי הדין. .2 בנוסף לכל האמור לעיל ,הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של המציע כלפיכם והינה בלתי-חוזרת ,בלתי-מותנית ועצמאית. .0 ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד הערבות תהיה בתוקף עד ליום מועד זה למשרדנו ב- ,בשעות בהם הסניף פתוח לקבלת קהל .לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. .2 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. .10 דרישה שתגיע באמצעות הפקסימיליה לא תכובד. בכבוד רב, _________________ בנק - 99 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר מסמך ה' – רשימת תוכניות תחום אדריכלות אדריכלות מיזוג אויר מיזוג אויר מיזוג אויר מיזוג אויר שם תוכנית מכללת הדסה מעבדות קומת קרקע מכללת הדסה מעבדות קומת קרקע – רשימת נגרות מכללת הדסה מעבדות קומת קרקע – מערכות אוורור ומיזוג מכללת הדסה מעבדות קומת קרקע – מערכות אוורור ומיזוג מכללת הדסה מעבדות קומת קרקע – טבלאות ציוד מכללת הדסה מעבדות קומת קרקע – פרטים סטנדרטיים - 111 - זיהוי גיליון מספר 1 גיליון מספר 0 גיליון 32-1 גיליון 32-2 גיליון 32-4 גיליון 32-3 מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר מסמך ו' – 1-תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום תצהיר אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה חתימה מטעם __________ (להלן" :המציע") לאחר שהוזהרתי כחוק כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן: הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .1.1המציע ו/או בעל הזיקה אליו ,לא הורשעו בפסק-דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים עד למועד חתימת תצהיר זה ,וכן כי כנגד מי מהמנויים לעיל אין חקירות ו/או הליכים משפטיים תלויים ועומדים בגין העבירות כאמור. .1.2אם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק-דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים – ההרשעה לא הייתה בעשר השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר זה. .2הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .2.1המציע ו/או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום עד למועד חתימת תצהיר זה ,וכן כי נגד מי מהמנויים לעיל אין חקירות ו/או הליכים משפטיים תלויים ועומדים בגין העבירות כאמור. .2.2אם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום – ההרשעה לא הייתה בעשר השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר זה. לעניין תצהיר זה – "בעל זיקה" – מי שנשלט על-ידי המציע ,ואם המציע הוא חבר בני-אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני-אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו. "חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א.1221- "חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1200- "שליטה" – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1201- זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. תאריך שם מלא של החותם בשם המציע - 111 - חתימה וחותמת המציע מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר אישור הופיע עורך דין ,מאשר בזה כי ביום אני החתום מטה שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' בפני מר ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. תאריך שם מלא של עו"ד/רו"ח - 112 - חתימה וחותמת מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר מסמך ו' – 5-תצהיר בדבר היעדר הרשאה פלילית תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית תצהיר אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה חתימה מטעם __________________ (להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן: .1הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה וזאת ב10- (עשר) השנים שקדמו להכנתו של תצהירי זה וכן ,למיטב ידיעתי ,לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. .2אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי ,החתימה דלמטה היא חתימתי ,וכי תוכן תצהירי – אמת. שם מלא של החותם בשם המציע תאריך חתימה וחותמת המציע אישור עורך-דין ,מאשר בזה כי ביום אני החתום מטה שזיהיתיו על-פי תעודת זהות מס' בפני מר ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי. הופיע תאריך שם מלא של עו"ד/רו"ח - 113 - חתימה וחותמת מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר מסמך ו' – 7-תצהיר בדבר היעדר הרשעות תצהיר בדבר היעדר הרשעות – דיני עבודה תצהיר אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה חתימה מטעם __________________ (להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן: .1המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך ביצוע העבודות. .2אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי ,החתימה דלמטה היא חתימתי ,וכי תוכן תצהירי – אמת. שם מלא של החותם בשם המציע תאריך חתימה וחותמת המציע אישור עורך-דין ,מאשר בזה כי ביום אני החתום מטה שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' בפני מר ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי. הופיע תאריך שם מלא של עו"ד/רו"ח - 114 - חתימה וחותמת מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר מסמך ו' – 1-התחייבות לשמירת סודיות התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים לכבוד מכללה אקדמית הדסה ,ע"ר ג.א.נ,. הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים הואיל והנני משתתף במכרז 12/01לאספקת ,התקנת ותחזוקת אשפתונים במרחב הציבורי במרכז העיר ירושלים (להלן" :המזמינה") בקשר עם מתן שירותים כמפורט במסמכי המכרז (להלן" :העבודות"); והואיל והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודות ,או בקשר אליהם ,או ההשתתפות במכרז אקבל לחזקתי ,או יבוא לידיעתי ,מידע המתייחס לכל עניין מקצועי ,עסקי או אחר, מכל סוג שהוא ,של המזמינה ושל כל הקשורים עמה ,בעבר ,בהווה ,או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי ,או הוגש למזמינה בקשר עם העבודות ,ולרבות מידע סודי של המזמינה (להלן" :מידע סודי"); והואיל והוסבר לי ,כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא ,לכל אדם או גוף ,עלול לגרום נזקים כבדים למזמינה ו/או לצדדים שלישיים: אי לזאת ,אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן: .1 הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו ,לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת. .2 הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ,לא לפרסם ,לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או גוף כלשהם בדרך כלשהי ,כל פרט הקשור למתן העבודות ,במישרין או בעקיפין, לרבות תוכנם ,תוצאותיהם או כל חלק מהם (להלן" :פירוט העבודות") ,והכל לתקופה בלתי-מוגבלת. .4 האמור בסעיף 1ו 2-לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור ,מידע שגילויו מחויב על-פי דין (במגבלות חיוב הגילוי כאמור) או מידע שניתנה הסכמת המזמינה לגילויו ,מראש בכתב, ובמידה שניתנה. .3 כמו כן ,הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודות ,אלא לטובת המזמינה ולצורך ביצוע העבודות. .2 הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי מתן העבודות ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית ,נוהלית או אחרת ,כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה .כן הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים ,על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור ,או הנוגע לביצוע העבודות. - 115 - מכללת הדסה – עבודות ריהוט ומיזוג אויר .0 הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר ,וכל חפץ או דבר, שקיבלתי מכם ,או השייך לכם ,ושהגיע לחזקתי ,או לידי ,עקב ,בקשר עם ,או בזמן מתן העבודות ,בין מכם ובין מצדדים שלישיים ,וכל חומר שהכנתי עבורכם .הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור ,או של מידע סודי. .0 הנני מתחייב כי השימוש שייעשה על-ידי במידע יהיה לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה בלבד ,ובלבד ששום שימוש (כולל אופן הכללת מידע סודי במסגרת חומר שיופץ או יהיה זמין בצורה כלשהי לגורמים אחרים) לא יאפשר למקבלו לזהות פרטי מידע מסוימים או מוגדרים. .0 מובהר כי המזמינה אינה אחראית לדיוקו ,לשלמותו או לנכונותו של המידע הסודי וכל הסתמכות עליו ע"י מקבל המידע ,או מי מטעמו ,תהיה באחריות מקבל המידע. 2. ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים 112-110 לחוק העונשין ,התשל"ז.1200- .10 הנני מוותר על כל זכות קניין רוחני ,לרבות זכויות יוצרים ,פטנטים ,סודות מסחריים, סימני מסחר ומדגמים בקשר לעבודות ושירותים שיסופקו למזמינה במסגרת מכרז זה. .11 הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי ,לאחר חקירה ובדיקה שערכתי ,אין מצב של ניגוד עניינים בין ביצוע העבודות לבין כל עניין אחר שיש לי ולשותפיי וקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדי ו/או לגופים קשורים בי עניין אישי בו. .12 אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל-פי כל דין ,לכל נזק ,הפסד או הוצאה ,מכל סוג ,אשר יגרמו לכם ,או לצד שלישי כלשהו ,כתוצאה מהפרת התחייבויות על-פי כתב זה. .14 הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק על-ידי בקשר לביצוע העבודה ,על התחייבות כלפיכם הזהה להתחייבותי זו ,והנני ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור. .13 בכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי על פי כתב זה ,תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו ,לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם. .12 אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות ,שמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים המוטלת עליי על-פי כל דין. ולראיה באתי על החתום: תאריך שם מלא של החותם בשם המציע - 116 - חתימה וחותמת המציע
© Copyright 2026