לחוברת המכרז לחצו כאן
מכרז /חוזה מס': 175-9710-90 עבודות גינון ,השקיה ופיתוח חצרות בשיטת המחירון בירוחם 5102 - 2 - מכרז /חוזה מס'250-1520-15 : לביצוע עבודות גינון ,השקיה ופיתוח חצרות בירוחם הזמנה להציע הצעות .5 חברת עמידר מבקשת בזה הצעות לביצוע תחזוקה שוטפת של הגינות שבניהולה ,לרבות עבודות בהיקפים קטנים של פיתוח חצרות מערכות השקיה ונטיעות בישוב ירוחם בהיקף שנתי משוער של כ – .₪ 505,999 כ 81% -מההיקף הכספי -תחזוקת גינון שוטפת. כ 51% -מההיקף הכספי -עבודות גינון והשקיה חד פעמיות לרבות עבודות פיתוח קטנות. .2 רשאים להשתתף במכרז הנ"ל מציעים העומדים בתנאי הסף שלהלן: א .קבלנים בעלי ניסיון מוכח של 0שנים לפחות ,בביצוע עבודות נשוא המכרז ,בהיקפים דומים, עבור מוסדות ציבור ובתנאי שיציגו המלצות ומסמכים המעידים ,כי בצעו עבודות בהיקפים דומים במהלך 0השנים האחרונות ו/או מציעים שעבדו במקצועות אלו בחברת עמידר. ב. יתרון בניקוד לקבלנים הרשומים באיגוד קבלני הגינון בארגון לגננות ונוף לשנת 2954ובתנאי שיציגו המלצות ומסמכים המעידים ,כי בצעו עבודות בהיקפים דומים במהלך 0השנים האחרונות. ג. מציע שיציג אישור בדבר מחזור כספי לשנת ,5102בסכום שלא יפחת מסך של ₪ 00,060בהתאם לנוסח המצורף במסמך "יב". ד. מציעים שיצרפו להצעתם ערבות בנקאית כמפורט במכרז זה. ה .מציעים קשורים כגון מציע יחיד וחברה בבעלותו או חברות ,עמותות ,שותפויות או תאגיד מכל סוג שהוא המהוות חלק מקבוצה אחת ,כגון חברות אם וחברות בת ,חברות שלובות וחברות קשורות יהיה כאחד מהמפורטים לעיל לא יהיו רשאים להשתתף במכרז זה. .0 על הקבלן לצרף להצעתו את המסמכים/אישורים הבאים: א .המלצות מגופים ומוסדות ציבוריים המעידים כדלקמן :ניסיון בביצוע עבודות בהיקף ובסוג העבודות נשוא המכרז ,שעלות ביצוען הוא בהיקף הנדרש במכרז זה( .המלצות מ 0 -השנים האחרונות ,יזכו למשקל גדול יותר) .יש לצרף לפחות 0המלצות מגופים שונים ובכלל זה שמות, נציגי הממליצים ומס' טלפון .מציעים אשר עבדו בעמידר – עפ"י ציון שביעות הרצון מעבודות קודמות). ב. מסמכים המעידים על רישום הקבלן באיגוד קבלני הגינון לגננות ונוף לשנת .2950 ג. מכתב מטעם רו"ח או יועץ מס של המציע המפרט את היקף פעילות המציע (מחזור) לשנת 5102 בהתאם למסמך "יב". ד. אישור פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות של המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – ,5071לר בות תצהיר מאומת ע"י עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים ,תשנ"א 5005ולפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז – .5087נספח "א."0- ה .פרוטוקול שאלות ותשובות ועדכונים אחרים של המשרד (ככל שיהיו) ,חתומים ע"י המציע. ו. הצהרת המציע כי קרא והבין את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז על כל נספחיו והתחייבותו לקיים את ההצעה ואת כל התנאים והדרישות במכרז ,לשביעות רצונה המלאה של עמידר ,במידה ויבחר כזוכה בהתאם לנוסח המובא במסמך "א" למכרז. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 0 - ז. פרטים מלאים על זהות המציע כולל שם פרטי ,שם משפחה ומס .תעודת זיהוי. אם מגיש ההצעה הוא תאגיד; המציע יצרף תדפיס מעודכן שלו מרשם החברות והוא יפרט את סוג ההתאגדות ,מס .הזיהוי של השותפות או החברה ואת שמות בעלי המניות וחלקם בהון המניות ,שמות המנהלים ,שמות מורשי החתימה ומי מוסמך לחייב את התאגיד בהצעה/הסכם נשוא המכרז. מסמך זה יאושר ע"י עוה"ד או רוה"ח של המציע בהתאם לנוסח המצורף במסמך "יג" .באישור הנ"ל יציין עוה"ד/רוה"ח כי אישורו הנ"ל ניתן לבקשת חב' עמידר וידוע לו כי עמידר מסתמכת על אישור זה. ח .הצהרת המציע כי אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים -מסמך "יד". ט .הצגת התחייבות על שמירת סודיות בכל הקשור לנושאי ההתקשרות – מסמך "טו". י. במידה והעסק בשליטת אישה ,יש לצרף להצעה אישור רואה חשבון ותצהיר מטעם עורך דין, ראה מסמך "טז" .במידה ולא יוגש התצהיר מטעם עורך הדין והאישור מטעם רואה החשבון, המשמעות היא שאין מדובר בעסק בשליטת אישה וטופס זה לא ניתן יהיה להשלמה מאוחר יותר. יא .תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז – מסמך "יז". יב .הצהרת הקבלן בדבר משאביו ופירוט עבודות שביצע לאחרונה – מסמך "יח". יג .חתימת המציע על חוברת המכרז ,על כל נספחיו .על המציע לעמוד בכל תנאי הסף ולהשלים את כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז. עמידר שומרת לעצמה את הזכות שלא לפסול הצעות ,במידה ונפלה טעות סופר ,כמו גם לפנות למציע בבקשה לקבלת הבהרות או השלמת פרטים ואישורים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ו/או בתנאי המכרז. כמו כן ,יובהר כי עמידר רשאית לפסול הצעה שתכלול מידע שיקרי או מטעה. .4 על הקבלן לוודא שכל האישורים נשוא מכרז זה שעליו לצרפם כגון :רשיון קבלן ,אישורים בדבר ניהול פנקסי חשבונות ,אישור מרואה חשבון ,המלצות וכל אישור אחר כפי שיידרש חייבים לשאת את שם המציע כפי שנרשם בהצעתו במכרז. מציע שלא ימציא אישורים כאמור לעיל ,ועדת המכרזים של עמידר תהיה זכאית לפסול את הצעתו. .1 בנוסף לתנאי המכרז ,המסמכים המצורפים והמפורטים להלן מהווים יחד את מסמכי המכרז/חוזה. א. התחייבות הקבלן - מסמך "א" ב. תצהיר בעל שליטה בדבר שמירת זכויות עובדים וחוקי עבודה - נספח "א"5- ג. חוזה חברת עמידר (תנאי החוזה לביצוע ע"י הקבלן) - מסמך "ב" ד. המפרט הכללי לעבודות בניין המעודכן ,והכולל אופני המדידה ותשלום של הועדה הבין משרדית (משרד הביטחון ,משרד השיכון ומע"ץ). מסמך זה אינו מצורף למכרז /חוזה זה וניתן לרכושו בהוצאה לאור של משרד הביטחון ,רח' הארבעה הקריה ,תל-אביב. - מסמך "ג" ה. מפרט טכני לעבודות אחזקה ,בניה ,גינון ופיתוח סביבתי של עמידר מהדורת אחרונה מסמך "ד" .מסמך זה אינו מצורף למכרז/חוזה וניתן לרכשו במשרדי החברה תמורת 299ש"ח. - מסמך "ד" \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 4 - ו. קטלוג סעיפים ממוחשב לעבודות אחזקה ,בניה גינון ופיתוח סביבתי מהדורה אחרונה של חברת עמידר מסמך זה אינו מצורף למכרז/חוזה וניתן לרכשו במשרדי החברה תמורת: לדיסקט (בתוכנת "דקל"). 599ש"ח לחוברת כרוכה. 299ש"ח - מסמך "ה" ז. הצעת הקבלן +אומדן כספי +פרוט מספר יח"ד - מסמך "ו" ח. מפרט טכני מיוחד לאחזקת גינון – רמה א-ב - מסמך "ז" ט. מפרט טכני מיוחד לאחזקת גינון – רמה ג' - מסמך "ז"5 י. מסמך בדבר אישור עריכת ביטוח ע"י חברת עמידר - מסמך "ח" יא. נוסח ערבות בנקאית - מסמך "ט" יב. דרישות הגנת הסביבה מקבלן - מסמך "י" יג. אופן מתן הציון - מסמך "יא" יד. אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים - מסמך "יב" טו. אישור עו"ד או רואה חשבון לגבי התאגדות ומורשי חתימה - מסמך "יג" טז. התחייבות להעדר ניגוד עניינים - מסמך "יד" יז. הצהרה לשמירה על סודיות - מסמך "טו" יח. אישור עו"ד כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נושאת השליטה - מסמך "טז" יט. תצהיר בדבר אי תאום הצעות במכרז - מסמך "יז" כ. הצהרה בדבר משאבי המציע – טופס למילוי המציע - מסמך "יח" הערה : .1 עמידר שומרת לעצמה הזכות לערוך שינויים ו/או תוספות בקטלוג הסעיפים הממוחשב ו/או במפרט הטכני של החברה ,במגמה לשפר ,להתאים ,להוסיף ולעדכן את תוכן הסעיפים .מחירי היחידה לא יופחתו לאור העדכונים הנ"ל. אופן מילוי ההצעה למכרז א. המציע נדרש להציע הצעתו ל 2 -סוגי עבודות. .5תחזוקת גינון שוטפת. .2עבודות חד פעמיות הכוללות :פיתוח חצרות ,ביצוע ושיפור מערכות ,השקיה ,נטיעות ועוד. ב. המציע יציין את הצעתו באחוזים כמפורט להלן: - הקבלן ירשום את אחוז ההנחה ,התוספת או ההסכמה ביחס לאומדן הכספי המפורט במסמך "ו". אחוז ההנחה שיוצע יחול על כל הרמות הנקובות במסמך "ו". לתחזוקת גינון לעבודות חד פעמיות - רישום אחוז ההנחה ,התוספת או ההסכמה ביחס לקטלוג המחירים -מסמך "ה". \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 1 - .7 אופן הזמנת עבודה חד פעמית א. עמידר תורה מעת לעת בהתאם לצרכיה ותקציבה ע"י "הוראת ביצוע" או הזמנת עבודה לקבלן הזוכה ,לבצע עבודות במקום מוגדר ו/או להטיל על הקבלן בו זמנית לבצע מספר עבודות במספר אתרי עבודה. אין חברת עמידר מתחייבת לכל תכיפות ו/או רציפות ב"הוראות הביצוע". היקף העבודות ,כמויות היחידות וסוגיהן יקבעו עפ"י הזמנת העבודה/הוראת הביצוע שימסרו לקבלן הזוכה ע"י נציג חברת עמידר. .8 ב. היענות הקבלן לקבלת הוראת ביצוע תהיה מיידית ולא יאוחר מ 48 -שעות ממועד הקריאה או ההזמנה להוציא שבתות ומועדי ישראל,במקרים דחופים ההיענות תהיה בתוך 4שעות. ג. היה והקבלן לא ייענה ולא יופיע לקבלת הוראת ביצוע העבודה בתוך פרק הזמן לעיל ,רשאית חברת עמידר לחלט את הערבות ולהפסיק החוזה באופן חד צדדי ולא תהינה לקבלן תביעות כלשהן. תנאי התשלום תנאי התשלום עפ"י מכרז /חוזה זה הינם שוטף 19 +יום ,מיום הגשת החשבון/חשבונית גם אם נאמר אחרת במקום אחר. .0 .59 .55 היקף העבודה א. מכרז /חוזה זה ,הינו להתקשרות מסגרת ,לפיכך ,ההיקפים המפורטים במסמכי המכרז הינם משוערים וניתנים כאינדיקציה בלבד. ב. אין חברת עמידר מתחייבת למתן עבודות ו/או הזמנות בהיקף כלשהו ואין היא מתחייבת לכל תכיפות ו/או רציפות בהזמנות העבודות " /הוראות הביצוע". ג. בכל מקרה ,היעדר הזמנות בהיקף שנרשם במסמכי המכרז לא יגרום לשינוי מחירי החוזה ולא ישמש כעילה לתביעה כנגד חברת עמידר מצד הקבלן. מקום ביצוע העבודה א. הקבלן נדרש לבצע את עבודות הפיתוח והתחזוקה בחטיבות/סניפים ו/או ישובים המפורטים בחוזה. יחד עם זאת מובהר כי חטיבה/סניף יכול ויכלול מספר ישובים ,שהקבלן נדרש להכירם לפני מתן הצעתו. ב. הקבלן מתחייב לבצע עבודות נשוא החוזה גם חטיבות /ישובים סמוכים ,אם יתבקש .במקרה כזה מחיר הקבלן בחטיבה הסמוכה יהיה בהתאם למחירו בחטיבה בו הוא עובד באופן קבוע. איסור על שינוי או תוספת במסמכי המכרז בכל מקרה שהמציע יבצע בהצעתו או במסמכי המכרז שינוי או תוספת או מחיקה או הערה או הסתייגות (להלן "השינוי") ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר ,תהא עמידר זכאית להתעלם מהשינוי ורק ההצעה ללא השינוי תחייב את המציע ו/או את עמידר .כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של עמידר לפסול את ההצעה עפ"י שיקול דעתה. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 1 - .52 תקופת ביצוע העבודה תוקף מכרז /חוזה זה יהיה מ – 0/0/5102עד 20/05/5102 -מהיום שנקבע בצו התחלת העבודה. לעמידר תהא הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות ,באותם תנאים לתקופות נוספות כל פעם לתקופה נוספת כפי שתיקבע עמידר כך שסך כל התקופות המוארכות לא יעלה על 48חודשים ,פעלה כך עמידר ,יחולו כל הוראות החוזה על התקופה המוארכת והקבלן יאריך את תוקף ערבות החוזה בהתאם. הקבלן מצהיר ,מאשר ומתחייב בחתימתו על הסכם זה כי ידוע לו שעמידר תהא רשאית להאריך את החוזה או לא להאריכו כאמור בסעיף זה על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל טעם שהוא .הקבלן מאשר כי ידוע לו כי עמידר לא חייבת למסור לו בכל צורה שהיא את טעמי החלטתה והוא מוותר בזה מראש על כל טענה או דרישה לפרט בכל צורה שהיא את נימוקיה של עמידר וכן מוותר הוא בזה מראש על כל טענה או תביעה כנגד עמידר בגין אי הארכת החוזה כאמור בסעיף זה ,אם תחליט כך עמידר. למרות האמור לעיל ,רשאית חב' עמידר להביא הסכם זה לסיומו המוחלט ובלבד שתודיע על כך לקבלן 09יום מראש .50 עדכון מחירים לעבודות חד פעמיות עפ"י הוראת ביצוע הצעת הקבלן תהא צמודה לקטלוג המחירים. המחירים המופיעים בקטלוג המחירים יעודכנו אחת ל 52 -חודשים ,לפי מדד תשומות הבניה. * מדד הבסיס לחישוב העדכון יהיה מדד חודש נובמבר ,2954שפורסם ב .51/52/2951 - * העדכון ייעשה בהתאם למדדי הבניה שיתפרסמו בתאריכים: .51/52/2958 ,51/52/2957 ,51/52/2951 ,51/52/2951 * עדכון הקטלוג בפועל ייעשה ב 5/5/2957 , 5/5/2951 , 5/5/2951 -בהתאמה . לתחזוקת גינון המחירים לתחזוקה שוטפת של הגינות יהיו קבועים ,ללא התייקרות למשך תקופת האחזקה הראשונה עד .20/05/5102בתום השנה ,במידה ויוחלט להאריך את החוזה לתקופה נוספת ,יעודכנו המחירים לפי הפרש מדד המחירים לצרכן של אוקטובר 5102לבין מדד אוקטובר 5102ושוב המחירים יהיו קבועים למשך שנה. כנ"ל במידה ותהיה הארכה לתקופה נוספת. .54 רכישת מסמכי המכרז התשלום בסך ₪ 521ייעשה באמצעות שובר תשלום של בנק הדואר שישולם ע"י המציע לחשבון עמידר בבנק הדואר מס' .2-21222-6סכום זה לא יוחזר למציע בכל מקרה. חוברת המכרז ניתנת להורדה בהדפסה מאתר האינטרנט של חברת עמידרWWW.amidar.co.il : (תחת לשונית מכרזים ושרותים) .יש לצרף להצעה את חוברת המכרז בשלמותה וקבלה על התשלום. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 7 - ניתן לרכוש את פרטי המכרז הנ"ל ,החל מיום :ג' 50.01.02תמורת עותק משובר הפקדה הנושא חותמת בנק הדואר במקומות הבאים: בית עמידר -ת"א ,שד' שאול המלך - 00גב' קרן פארי ,טל' ,90-1005700 :בין השעות 90:99עד .51:99 חטיבת הדרום – ב"ש ,רח' הדסה – 09גב' שרית לביא ,טל' ,98-1491101 :בין השעות .98:09-52:09 .51 כינוס מציעים השתתפות בכינוס המציעים הינו חובה ואולם מציעים שעבדו בחברת עמידר במהלך 2 השנים האחרונות פטורים מהשתתפות בכינוס המציעים . הסברים ופרטים נוספים יינתנו ע"י מר דוד גוטפריד ,ביום ד' 55.01.02בשעה 01:11בבוקר ,במשרדי עמידר בדימונה ,רח' עזרא ונחמיה .25 .51 הבהרות נוספות הבהרות נוספות במידת הצורך יינתנו על ידי :אגף הנדסה ואמרכלות שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב בלבד לפקס 90-1441070עד ליום א' .56.01.02תשובות לשאלות יינתנו במרוכז לכלל המשתתפים בכינוס המציעים עד ליום :ג' .51.01.02 הבהרות אלו לא יחייבו באם הן יהיו בסתירה לאמור במסמך כלשהו ממסמכי חוברת תנאי המכרז אלא אם כן נאמר אחרת. .57 ערבות בנקאית על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של ₪ 2,111לפקודת עמידר ,שתהיה תקפה לתקופה של 09יום מהיום האחרון להגשת ההצעות ,דהיינו עד .5.5.5102 עמידר תפסול הצעה שלא תצורף לה ערבות בנקאית כאמור. כל ערבות ,שעל המציע לצרף להצעתו ,תהיה אך ורק בנוסח המפורט במסמך "ט" לחוברת תנאי המכרז (טופס .) 221-02כל שינוי בנוסח הערבות יגרום לפסילת ההצעה. מציע שיקבל הודעה מעמידר ,כי הצעתו התקבלה ,ימיר מידית את הערבות הבנקאית הנ"ל (ערבות מכרז) בערבות בנקאית להבטחת קיום התחייבויותיו כלפי עמידר עפ"י הוראות החוזה ,מסמך "ט" לחוברת תנאי המכרז .הערבות החדשה הנ"ל תהיה בסך המהווה 1%מהיקף ההתקשרות נשוא המכרז כולל מע"מ .הערבות הנ"ל תהא תקפה ברציפות עד לתום 0חודשים מהמועד הקבוע בחוזה, לסיום ביצוע ההתחייבויות של הזוכה במכרז. הערבויות מהוות ,בין היתר ,בטוחה לחתימת הקבלן על החוזה ולפיכך סכום הערבות יהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש. ערבות המכרז תחולט ע"י עמידר בכל מקרה בו לא יבצע המציע ,שהצעתו התקבלה ,את המוטל עליו בתנאי חוברת מסמכי המכרז. ערבות החוזה תחולט ע"י עמידר במקרה בו יפר הזוכה תנאי מתנאי החוזה והפרה זו תקנה לעמידר זכות לבטל את החוזה ,וכן בכל מקרה שתקום לעמידר זכות לפיצוי עקב ההפרה לפי גובה הפיצוי. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 8 - .58 חוברת מסמכי המכרז -רכוש עמידר חוברת מסמכי המכרז ,על כל המסמכים הכלולים בה ,היא רכושה הבלעדי של חב' עמידר. המסמכים ,הכלולים בחוברת הנ"ל ,נמסרים למציע רק לשם הכנת הצעתו והגשתה לעמידר ובכל מקרה על המציע להחזירם לחב' עמידר ,בין אם יגיש ההצעה ובין אם לאו. .50 חתימה על מסמכי המכרז המ ציע (מנכ"ל המוסמך לחתום בשם החברה /בעל שליטה /עוסק מורשה) יחתום על הצעתו ועל כל המסמכים הכלולים בחוברת תנאי המכרז .המציע יחתום גם על כל סדרת התכניות ,במידה וישנן. .29 אופן הגשת ההצעה למכרז את ההצעה ,ביחד עם כל מסמכי המכרז ,יש להגיש במעטפה סגורה ומסומנת במספר המכרז, למשרדי "עמידר" בתל-אביב ,שד' שאול המלך ,00בקומת הכניסה ,בתיבת מכרזים ב' ,עד ליום :ד' 2.00.02בשעה .51:09 .25 ביטול המכרז למרות כל האמור בחוברת תנאי המכרז ,עמידר שומרת לעצמה הזכות לבטל את המכרז ו/או להקפיאו ו/או לא לבצעו והיא אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה אחרת כלשהי. במקרה בו תבטל עמידר את המכרז ,לאחר ההודעה על זכייה במכרז ,היא תשיב ותשלם לזוכה את דמי ביול החוזה (אם בוייל) ואת דמי הערבות הבנקאית שהוצאה להבטחת קיום החוזה וטיב העבודה (אם בוצעה) ומעבר לכך לא תהיה למציע ו/או לזוכה כל טענה או תביעה כנגד עמידר. .22 .20 פיצול העבודה נשוא המכרז א. חברת עמידר שומרת לעצמה הזכות לפצל את העבודה נשוא המכרז ולחלק את ביצועה בין מספר מציעים ,הכל לפי שיקול דעתה .היה ועמידר תנהג כך ,לא תהיה לזוכה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי נגד עמידר. ב. עמידר שומרת לעצמה הזכות שלא למסור עבודה לקבלן אחד ביותר ממכרז אחד ,אפילו והקבלן הינו בעל ההצעה הנמוכה ביותר וזאת מבלי לנמק החלטה זו ולקבלן לא תהיינה שום תביעות בגין החלטה זו .כמו כן ,מדגישה חב' עמידר כי קבלנים אשר לא עבדו בעבר בחברת עמידר בעבודות נשוא מכרז זה ,לא יוכלו להציע הצעות ליותר ממכרז אחד .מכל מקום אם ישתתפו ביותר ממכרז אחד ,חברת עמידר לא תאפשר זכייתם ביותר ממכרז אחד. שיקולי עמידר לבחירת הזוכה אמות המידה של עמידר לבחירת ההצעה הזוכה יהיו כדלקמן: * * * * * המחיר המוצע. היקף פעילות כספית של הקבלן בשנים קודמות. משאבי הקבלן. המלצות אודות הקבלן או מידת שביעות רצון מהתקשרויות קודמות של עמידר עם הקבלן. קבלן רשום באיגוד קבלני הגינון בארגון לגננות ונוף לשנת .2950 \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 0 - עמידר תהא זכאית לשקול חלק מאמות המידה האמורות לגבי קבלנים חדשים וחלק אחר מאמות המידה לגבי קבלנים ותיקים ,ובמיוחד תהיה עמידר זכאית לשקול את מידת שביעות הרצון מהתקשרויות קודמות של עמידר עם קבלנים ותיקים או את ההמלצות שיוצגו מגורמים אחרים (לגבי קבלנים חדשים) או את שני השיקולים ביחד ,הכל לפי שיקול דעתה. הציון המשוקלל ייחשב לפי 19%ציון הקבלן כמפורט במסמך "יא" ו 49%-המחיר המוצע. .24 קבלת פרטים נוספים עמידר ,על פי שיקול דעתה ,תהיה זכאית לדרוש ולקבל מכל מציע במכרז נתונים ו/או פרטים נוספים בקשר להצעתו .כל זאת בטרם תקבל החלטה לגבי זהות הזוכה ,וכתנאי מוקדם לשם החלטה בדבר הזוכה. עמידר תהא זכאית שלא לדון בהצעה בה לא ימולאו כל הפרטים והתנאים הנ"ל. .21 פיצויים מוסכמים סכום הפיצויים המוסכמים והקבועים מראש בגין פיגורים בביצוע העבודות ממועד שנקבע בהוראת הביצוע ,הינו 5%ליום ולא פחות מ 19 -ש"ח ליום. .21 ניהול מו"מ עם המציעים עמידר ,שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או חלקם בנוגע להצעותיהם במכרז ,הכול בהתאם לתקנת חוק חוברת המכרזים זולת אם מדובר על הצעת יחיד ו/או הצעות זהות ו/או הצעות במחירים הגבוהים ממחירון עמידר שבתוקף. .27 פסילת הצעה מחמת היותה בלתי סבירה חברת עמידר תהא זכאית לפסול הצעה בלתי סבירה או הצעה אשר על פי שיקול דעתה תחרוג בשיעור ניכר מממוצע סכום ההצעות שיוגשו לה במכרז ההצעות שיתקבלו. .28 בימ"ש מוסמך בית המשפט המוסמך לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת שיתגלו בקשר עם חוזה/מכרז זה ,פירושו ו/או ביצועו וכל הנובע ממנו יהיה בית משפט השלום בתל-אביב יפו או בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו. כל תביעה בקשר עם חוזה זה תוגש לפי העניין למי מבתי המשפט הנ"ל .המציע מאשר ומצהיר בזה כי לא תהיה סמכות לבית משפט אחר לדון בסכסוכים ו/או מחלוקות בקשר למכרז זה ו/או החוזה נשוא מכרז זה. מובהר בזאת כי סעיפי החוזה יחולו על הצעה זו ככל שהם נוגעים לעניין ,לרבות בנושא מקום השיפוט ,גם אם לא תתקבל הצעה ו/או לא ייחתם החוזה עם עמידר ו/או הקבלן. .20 עיון בהחלטת ועדת המכרזים משתתף יהיה רשאי בתוך 09ימים ממועד מסירת ההודעה לעיין בהחלטה הסופית ,בנימוקיה ובהצעת הזוכ ה במכרז ,למעט בחלקים של ההחלטה או ההצעה אשר העיון בהן עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. זכות העיון בהחלטת ועדת המכרזים ובנימוקיה יהיה תמורת תשלום על סך של 19%מעלות רכישת חומר המכרז. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 59 - .09 ביצוע ביטוחים בשם הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או מי מטעמו .5 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן מכוח הסכם זה ו/או כל דין ,ולפני מועד תחילת ביצוע העבודות , מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ביצוע העבודות וכן עד גמר ביצוע חיובי הקבלן מכוח החוזה ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין את הביטוחים המפורטים להלן (הקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי עמידר): ביטוח כלי רכב -הקבלן מצהיר כי כל כלי הרכב של הקבלן ו/או קבלני המשנה שלו ו/או מי מטעמו הנמצאים באתר העבודות יבוטח בביטוח חובה עפ"י דין ,ביטוח מקיף ו/או ביטוח צד שלישי רכב רכוש ,בסכום שלא יפחת מגבול האחריות הסטנדרטי .למען הסר ספק מוסכם כי, המונח "כלי רכב" כולל מנופים ,מלגזות ,טרקטורים ,גוררים ונגררים ,ככל שניתן לבטחם על-פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה . 5071כמו כן ,מתחייב הקבלן כי הביטוחים המפורטים לעיל (למעט ביטוח חובה) יכללו סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי עמידר ו/או מי מטעמה למעט כלפי אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון ,וכי הביטוחים מורחבים לשפות את עמידר ו/או מי מטעמה היה ויתבעו בגין אחריותם כמזמינים ו/או בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. ביטוח כל הסיכונים – הקבלן מצהיר כי כל הרכוש בבעלות הקבלן ו/או קבלני המשנה שלו ו/או מי מטעמו ,או רכוש שהם אחראים עבורו ,המשמש את הקבלן ו/או את קבלני המשנה שלו ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע העבודות,מבוטח בערכו המלא ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות מתקנים ,ציוד בניה מסוג כלשהו ,מבני עזר ,כלי עבודה ,ציוד מכני הנדסי ומכשירי הרמה. בביטוח זה יכלל סעיף מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות לתחלוף כנגד עמידר ו/או מי מטעמו .הקבלן רשאי לפי שיקול דעתו שלא לערוך את הביטוח האמור ,כולו או חלקו ,והוא מצהיר בזאת כי הוא פוטר את עמידר ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק שהוא זכאי או היה זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח זה בין אם נערך במלואו או בחלקו ובין אם לא נערך כלל והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עמידר ו/או מי מטעמה .בנוסף ,יפצה וישפה הקבלן את עמידר ו/או מי מטעמה על כל תביעה לרבות כל הוצאה ו/או דמי נזק שתוגש נגדו בקשר עם נזק כאמור לרכוש הקבלן ו/או קבלני המשנה שלו ו/או מי מטעמו .מובהר כי האמור לעייל בדבר פטור מאחריות ,פיצוי ו/או שיפוי לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון . .2 הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח ,ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים .כמו כן ,מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם עמידר ,ככל שיידרש ,לשם שמירה ומימוש זכויות עמידר על-פי ביטוחי הקבלן ,ובכלל זה ,להודיע למבטח מיד עם היוודע אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על-פי ביטוחי הקבלן. .0 אם לדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים על האמור לעייל ועל הביטוחים הנערכים על ידי עמידר ,רשאי הקבלן לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים .הקבלן כי בכל ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי עמידר ו/או מי מטעמו ובביטוחי החבויות ייכלל בנוסף סעיף שיפוי לטובת עמידר ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת. ביצוע ביטוחים על ידי עמידר .4 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן מכוח חוזה זה או מכוח דין ,ומבלי שעמידר נוטלת על עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן ,עמידר תערוך ותקיים בגין עבודות הקבלן ביטוח עבודות קבלניות קבלניות לרבות ביטוח חבות כלפי צד שלישי וביטוח חבות מעבידים לעובדי הקבלן (להלן- "ביטוח העבודות" ) ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עמידר ביטוח משלים עליו תחליט . בתמורה ישלם הקבלן למזמין סך השווה ל 9.7%-מערך החוזה למזמין .סכום זה יהווה חוב של הקבלן למזמין ויגבה על ידי עמידר על ידי ניכויו מן התשלום הראשון שיגיע לקבלן או בכל דרך אחרת לרבות ממימוש ערבות בנקאית . \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 55 - .1 ביטוח העבודות ככל שיערך יכלול את הקבלן ו/או קבלני המשנה הפועלים מטעמו כמבוטחים נוספים. .1 מובהר בזאת כי הביטוח ו/או הביטוחים הנערכים על ידי עמידר נערכים על ידה לצורך נוחות בלבד ואין בכך כדי להטיל עליה כל אחריות לגבי טיבם ,תקפותם והיקפם של הביטוחים לרבות גובה סכומי הביטוח ,דמי הביטוח וההשתתפות העצמית והקבלן מוותר על כל טענה כלפי עמידר ו/או מי מטעמה בקשר לכך ו/או כל טענה אחרת בקשר לביטוחים אלה. .7 מוסכם בזאת במפורש כי ככל שנדרשת שמירה מבחינת אופי העבודות ,הקבלן יהא אחראי בלעדית על קיום שמירה באתר העבדות והוא ישא בכל אובדן או נזק שיגרם לעבודות ולחומרים . .8 הקבלן מתחייב להודיע לעמידר מיד עם היוודע לו על כל אירוע העשוי להוות עילת תביעה על פי ביטוח העבודות .כמו כן ,מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם עמידר ,ככל שיידרש ,לשם שמירה ומימוש של זכויות עמידר על-פי ביטוח העבודות ,ובכלל זה ,להודיע לעמידר מיד עם היוודע לו על אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על-פי ביטוח העבודות. .0 במקרה של נזק בר שיפוי על פי ביטוח העבודות ,יחולו סכומי ההשתתפות העצמית על הקבלן והם ישולמו מייד עם דרישתה הראשונה של עמידר .הקבלן מסכים הזאת במפורש כי במקרה של אירוע אחדבו מעורבים מספר קבלנים ,ההשתתפות העצמית שתחול על כל קבלן תקבע בלעדית על ידי עמידר .סכום זה יהווה חוב של הקבלן כלפי עמידר ויגבה על ידי עמידר על ידי ניכויו מן התשלום שיגיע לקבלן או בכל דרך אחרת לרבות ממימוש ערבות בנקאית . .59הקבלן מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו יקיימו את תנאי ביטוח העבודות במלואם לרבות נוהל עבודות בחום וכל שאר נוהלי הבטיחות והמיגון לרבות שמירת האתר ,המהווים חלק מתנאי לעיין בביטוח העבודות הנערך ביטוח העבודות .הקבלן יהא רשאי ,אם ביקש לעשות כן, על ידי עמידר במשרדי עמידר .הקבלן מוחזק כמי שעיין בפוליסות ובתנאיהן גם אם לא עשה כן ובלבד שניתנה לו ,על פי דרישתו ,אפשרות סבירה לעיין בביטוח העבודות כאמור. .55הקבלן ישא בכל נזק שיגרם עקב מעשה או מחדל שלו ו/או מועסקיו ו/או קבלני המשנה שלו ו/או מי מטעמו ככל שהנזק אינו בר שיפוי על פי ביטוח העבודות שנערך .מודגש בזאת במפורש כי הקבלן ישא לבדו ועל חשבונו בכל נזק עקב אי קיום הוראות ביטוח העבודות אי קיום הוראות הבטיחות והשמירה באתר בהתאם לאמור בחוזה ועל פי כל דין,באופן המפקיע את זכויות עמידר ו/או יחידי המבוטח האחרים על פי ביטוח העבודות שנערך .להסרת ספק מובהר בזאת כי סעיף זה יוסיף ולא יגרע מסעיפי האחריות האחרים. .52מובהר בזאת ,כי אין בעריכת הביטוחים על-ידי עמידר כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה ,או כדי לשחרר אותו מחובתו לפצות את עמידר ו/או כל אדם או גוף שהוא ,בגין כל נזק או הפסד שייגרם במישרין או בעקיפין ,שהקבלן ו/או מי מטעמו אחראים לו .תשלום בפועל של תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בו אלא כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או פיצוי לו יהיו זכאים עמידר ו/או כל אדם או גוף שהוא בגין נזק או הפסד. .50מוסכם בזאת כי על פי שיקול דעתה הבלעדי של עמידר ,עמידר רשאית שלא לכלול את הקבלן בביטוח העבודות ,אם יערך ,כמפורט לעייל ובמקרה כזה הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוח לעבודות (לרבות חבות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים ) ,במסגרת פוליסה לביטוח ביטוח עבודות קבלניות וביטוחים משלימים בהיקף שיאושר מראש על ידי עמידר ובלבד שנמסרה על כך הודעה בכתב לקבלן מבעוד מועד .במקרה כזה וככל שהקבלן יערוך ויקיים את הביטוחים כפי שתורה לו עמידר בכתב ,לא יחוייב הקבלן בפרמיית הביטוח כנ"ל. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 52 - 05 כללי א .עמידר תהא רשאית למסור לקבלן עבודות מכל סוג שהוא לרבות הרחבות דיור ,אחזקה יזומה, תיקונים יסודיים ,אחזקה מחזורית וכו' ,וכל זאת בסכומים שעד ₪ 519,999הכוללים מע"מ לעבודה אחת. עבודות מהסוג הנ"ל ימסרו אר ורק לקבלנים אשר סיווגם המקצועי ורישומם ברשם הקבלנים מתאים לאופי העבודה הנדונה. ב. עמידר שומרת לעצמה הזכות לשנות את סלי העבודות המפורטים במסמכי המכרז הנ"ל כראות עיניה ולקבלן לא תהיינה כל תביעות בגין שינויים שייעשו. ג. על הקבלן להיות בעל אמצעי קשר הדרושים לקבלת הודעות דחופות בכל שעות היממה אמצעי קשר העונים לדרישות הן אחת מאלה -איתורית ,טלפון ,מרכזיה ,טלפון סלולארי ופקס. ד. לא יתאפשר צירוף הצעות ו/או ביצוע עבודות ע"י קבלן נוסף והמציע מתחייב להיות בגדר אישיות משפטית אחת. ה .שינוי ו/א ו תוספת ו/או מחיקה ו/או הסתייגות אשר לדעת הוועדה הינם עקרוניים בין כאלה שצוינו בהצעה ובין שצוינו במכתב לואי או בכל דרך אחרת יחשבו כאילו לא נכתבו ו/או כתנאים שעלולים לגרום לפסילתה של ההצעה .ההחלטה בנדון נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים. .00 ו. מובהר בזאת במפורש ,כי הצעה שנמסרה לחברת עמידר אחרי תום המועד להגשת מסמכי המכרז ,לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר למוסר המעטפה מבלי לפתוח אותה זולת הצורך לבירור שמו ומענו של המוסר ז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במסמכי המכרז לבין האמור בחוזה יגבר האמור במסמכי המכרז. הודעה לזוכה והתקשרות; א .חברת עמידר תודיע לזוכה במכתב רשום ו/או באמצעות הודעה טלפונית על הזכייה במכרז. ב. תוך 7ימים ממועד ההודעה כאמור ,ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז ויחתום על החוזה ועל נספחיו. ג. חברת עמיד ר תיתן הודעה במכתב רשום ליתר המשתתפים במכרז והם יהיו רשאים לקבל חזרה את הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז. בכבוד רב, חברת "עמידר" בע"מ \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 50 - מסמך "א" -התחייבות הקבלן מכרז /חוזה מס'250-1520-15 : לביצוע עבודות גינון ,השקיה ופיתוח חצרות בירוחם לכבוד חברת " ע מ י ד ר " תל -אביב א.נ,. .5 אנו הח"מ מצהירים בזה כדלקמן -: א. בחנו בקפדנות וקראנו בעיון את מסמכי חוברת תנאי המכרז נשוא הצעתנו לרבות התוכניות שצורפו לה (במידה וצורפו) ומסכימים לאמור במסמכי המכרז ומודיעים כי ההסכם מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתנו זו. ב. ברשותנו נמצאים המפרטים שלא צורפו לחוברת מסמכי המכרז אך מהווים חלק בלתי נפרד ממנה כדלקמן: )5מפרט טכני לעבודות אחזקה ,בניה ,גינון ופיתוח סביבתי בהוצאת חברת "עמידר" מהדורת ינואר .5000 )2קטלוג סעיפים ממוחשב לעבודות אחזקה ,בניה גינון ופיתוח סביבתי – של חברת עמידר מהדורת ינואר .2954 )0מפרט כללי לעבודות בנין (כולל אופני מדידה ותשלום) של הועדה הבין משרדית (משרד הביטחון ,משרד הבינוי והשיכון). עיינו בהם ,קראנו אותם והבנו את תוכנם. ג. ידועים לנו סוגי העבודות שיש לבצע במסגרת מכרז /חוזה זה ובכל מקרה נבצע עבודות אך ורק בהתאם לסלי עמידר המצ"ב ,אלא אם נאמר אחרת ע"י ב"כ עמידר. ד. בדקנו את כל שאר הפרטים הקשורים בהוצאות כל שהן שעלינו יהיה להשקיע בביצוע העבודה כמצוין בסעיף מס' 59של " תנאי החוזה לביצוע המבנה על ידי הקבלן " . ה. קיבלנו את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת. ו. לקחנו בחשבון את כל האמור לעיל במתן הצעתנו. ולאור האמור לעיל הננו מתחייבים לבצע את העבודות במחירי היחידה כמצוין במסמכים "א"",ה" וזאת ללא פיצוי כל שהוא עבור דרישות נוספות וטענות מצידנו. .2 אנו מאשרים ,מתחייבים ומצהירים כי מחירי התמורה שצוינו על ידנו במסמכי המכרז הנ"ל משקפים את התמורה האמיתית והמלאה שאנו מסכימים לקבל מכם עבור ביצוע העבודות .אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה שתתעורר בגין ובקשר לתמורה שצוינה. .0 הננו מצהירים בזה כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה כמפורט בכל המסמכים של מכרז/חוזה זה -בשלמות ,וכן שיש באפשרותנו לרכז את כל החומרים הדרושים ולספק את כח האדם והציוד הדרושים ,וזאת בהתאם ללוח הזמנים ,לביצוע מושלם של עבודות החוזה. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 54 - .4 הננו מצהירים בזאת שנמצאים ברשותנו כל אמצעי הקשר הדרושים לקבלת הודעות דחופות בכל שעות היממה .אמצעי קשר הן אחת מאלה :איתורית ,טלפון מזכירה ,טלפון סלולארי ופקסימיליה, וכי הננו מתחייבים לבצע את כל העבודות עפ"י מכרז זה בהתאם להוראות הבטיחות המחויבות עפ"י דין בכלל ,ובהתאם להוראות הבטיחות המצורפות למכרז זה. .1 הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שהיקף העבודה הנקוב בחוזה זה עשוי להצטמצם במידה וחב' עמידר תחליט למסור חלק מהגינות לידי חב' המשקם שהינה חברה המעסיקה מוגבלים. .1א .מיד לאחר שנקבל ,אם נקבל ,הודעה בכתב מעמידר על קבלת הצעתנו (להלן" :ההודעה") אנו מתחייבים לחתום על החוזה ועל כל המסמכים המהווים את החוזה עם החברה ולהפקיד בידכם ערבות לקיום תנאי החוזה כאמור בסעיף 57בהצעה להציע הצעות וזאת לא יאוחר מתוך 7ימים מיום קבלת ההודעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אנו מצהירים כי ידוע לנו ,ואנו מסכימים לכך שבמקרה בו לא ייחתם החוזה במועד כנ"ל ,עמידר תהיה זכאית למסור ביצוע העבודות למציע אחר ו/או לממש את הערבות שהופקדנו בידה (על פי הוראות סעיף 57להזמנה להציע הצעות) להבטחת קיום הצעה זו ו/או לשיפוי על נזקים שייגרמו לעמידר על פי כל דין וזאת מבלי שתהא חייבת בהודעת נוספת כלשהי. ב. .5אנו מוותרים בזה על הצורך בהודעה נוטריונית בקשר לחוזה. .2כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המופיעה בחוזה ,או תימסר במשרדו של הצד השני .הודעה שתשלח בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד כעבור 48שעות מזמן מסירתה בדואר. .7 אנו מתחייבים להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיקבע ב" -צו התחלת עבודה" בהתאם לסעיף 41 לתנאי החוזה ולהשלים כל עבודה ועבודה ,בהתאם לרשום בהוראת הביצוע . .8 הצעתנו עומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה של 09יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות וידוע לנו כי עמידר תהא רשאית לחלט הערבות שצורפה להצעתנו באם לא נעמוד בהתחייבות זו. .0 להבטחת קיום הצעתנו על כל פרטיה ותנאיה אנו מצרפים להצעתנו ערבות בנקאית בלתי מותנית (בסכום כמפורט במסמכי המכרז) לפקודת עמידר ,שתהיה תקפה לתקופה של 09יום מהיום האחרון להגשת הצעות .עמידר תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לפסול הצעות שלא תצורף להן ערבות בנקאית כאמור. ידוע לי שאם אקבל הודעה מעמידר כי הצעתי נתקבלה אמיר את הערבות הנ"ל (ערבות מכרז) בערבות אחרת להבטחת קיום התחייבויותינו (ערבות חוזה) שתהיה בסך של 1%מהיקף התחייבותי ערבות החוזה תהא תקפה עד ל 0 -חודשים לאחר סיום החוזה. הן ערבות החוזה ,והן ערבות המכרז שאותה על המציע לצרף להצעתו יהיו אך ורק בנוסח המחייב שדוגמתו צורפה למסמכי המכרז (טופס ) 221-02כל שינוי בנוסח יקנה לעמידר הזכות לפסול את ההצעה. .59הריני מתחייב כי אם אזכה במכרז ,אפעל להעביר לעמידר את הביטוחים והערבות ביצוע בהתאם לדרישות בהסכם ובנוסח הקבוע בהם ,הכל ביחד עם ההסכם החתום יל ידי .ידוע לי כי אם לא אעשה כן ,רשאית עמידר לבטל את זכייתי ו/או את ההסכם שחתמתי עם עמידר ויהיה עלי לשאת בכל הנזקים וההוצאות שיגרמו לעמידר עקב ביטול הזכייה ו/או ההסכם וכל הכרוך בכך ,לרבות חילוט ערבות מכרז/ערבות ביצוע. .55ידוע לי ואף מוסכם עלי מראש ,כי חב' עמידר תהא רשאית ואף זכאית לעכב תשלומים המגיעים לי בגין ביצוע העבודות וזאת עד להמצאת אישור הביטוח המקורי -חתום ע"י חב' ביטוח מורשית . בנוסף ,באם תחליט עמידר לממש את האופציה להמשך ההתקשרות עימי ,הנני מתחייב להמציא אישור ביטוח כנ"ל לתקופת ההסכם שתמומש כאמור. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 51 - .52הנני מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז זה ומתן השרותים נשוא המכרז ככל שהצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. .50המציע ,בחתימתו על הצעה זו ,מצהיר בזה באורח בלתי חוזר כי ידוע לו וכי הוא מסכים שהמזמין יהיה רשאי לערוך את כל הבדיקות שימצא לנכון לגבי הפרטים הנוגעים למציע ,לרבות לגבי בעלי עניין במציע ולגבי האיתנות הפינאנסית של המציע ,בכל דרך שהמזמין ימצא לנכון ,לרבות בקשה להשלמת פרטים שהמציע ,או בכל דרך אחרת וכי המזמין יוכל לגבש את החלטתו בהתאם לבדיקות שנקט ללא שתחול עליו כל חובה שהיא כלפי המציע ,ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד המזמין לעניין הליך הבדיקה או תוצאתו . .54ידועים לי זמני התקן לעבודות אחזקה בהתאם למפורט בחוברת זו. .51ידוע לנו שביצוע החוזה במלואו תלוי בכך כי עמידר תקבל כיסוי תקציבי לכך ממשרד הבינוי והשיכון ו/או ממ"י ו\או כל גורם אחר ,וכי לא יהיו לנו בכל מקרה טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד עמידר ,אם החוזה לא יצא לפועל ,כולו או מקצתו ,או אם יצא לפועל -רק בחלקו ,הן מחמת היעדר כיסוי תקציבי כאמור ,והן מסיבה אחרת. .51המציע ,בחתימתו על הצעה זו ,מצהיר בזה באורח בלתי חוזר כי ידוע לו וכי הוא מסכים שהמזמין יהיה רשאי לערוך את כל הבדיקות שימצא לנכון לגבי הפרטים הנוגעים למציע ,לרבות לגבי בעלי עניין במציע ולגבי האיתנות הפינאנסית של המציע ,בכל דרך שהמזמין ימצא לנכון ,לרבות בקשה להשלמת פרטים שהמציע ,או בכל דרך אחרת וכי המזמין יוכל לגבש את החלטתו בהתאם לבדיקות שנקט ללא שתחול עליו כל חובה שהיא כלפי המציע ,ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד המזמין לעניין הליך הבדיקה או תוצאתו . .57הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם שותפינו (אם שמותיהם פורטו על ידינו) או בשם התאגיד ,ושהננו זכאים לחתום כדין על גבי הצעה זו כמפורט באישור של רו"ח או עו"ד המצורף (במקרה של שותפות או תאגיד). .58לשון רבים בהצעה תחשב כלשון יחיד במקרה בו המציע הוא אדם אחד ולא תאגיד או שותפות במקרה המציע הוא פרט. .50להלן הצעתנו ופרטיה :הרינו מאשרים כי ידוע לנו כי הצעתנו מתייחסת למחירי יחידה המופיעים במסמך "ה" ( -המחירון) והצעתנו הינה תוספת או הנחה באחוזים ,או הסכמה למחירי המחירון מודגש כי אחוזי התוספת או ההנחה או הסכמה שאנו מציעים להלן יחולו על כל הסעיפים במחירי היחידות שבמחירון ,ולגבי כל סעיף וסעיף מסעיפי המחירון. .50ידוע לי כי חברת עמידר עשויה לפרסם מכרז/ים נוספים ותיבחר קבלנים נוספים ע"מ לשרת את החטיבה /ישוב בו אעבוד במידה ואזכה בעבודה. שם הקבלן - _________________________________ כתובת הקבלן - _________________________________ טלפון - ____________________ - פלאפון - ____________________ תאריך - ____________________ חתימה - ____________________ פקס \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. ____________________ - 51 - מסמך "ב" – חוזה סטנדרטי חברת עמידר אגף ________________________________________________________________________ חטיבה /מרחב ר"פ /סניף _________________________________________________________ שם ומספר תקציב______________________________________________________________ : ח ו ז ה מ ס ' _________________________________ שנערך ונחתם ב ___________________ ביום _____________ בחודש ___________ בשנת ____02 בין עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ לבין הקבלן ______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ בדבר הוצאה לפועל של _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ תקופת הזמן להשלמת המבנה ______________ חודשים. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 57 - א מפתח עמוד 12 טופס החוזה תנאי החוזה פרק א' -כללי סעיף 2 סעיף 1 סעיף 2 סעיף 4 סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 סעיף 9א' - הגדרות תפקידיו וסמכויותיו של המפקח -ניהול יומן הסבת החוזה היקף החוזה ספקות במסמכים והוראות מילואים אספקת תכניות המבנה לשביעות רצון החברה ערבות לקיום החוזה ולדמי העכבון ויתור על הודעות נוטריונית בתי משפט פרק ב' -הכנה לביצוע סעיף 21 סעיף 22 סעיף 22 בדיקות מוקדמות דרכי ביצוע ולוח זמנים -סימון פרק ג' -השגחה ,נזיקין וביטוח סעיף 24 סעיף 25 סעיף 26 סעיף 27 סעיף 28 סעיף 29 סעיף 11 סעיף 12 סעיף 11 סעיף 12 - השגחה מטעם הקבלן ו/או מי מטעמו רישיונות כניסה והרחקת שמירה ,גידור ושאר אמצעי זהירות נזיקין למבנה ולחצרות בשטחים מסביב למבנה נזיקין לגוף ו/או לרכוש ו/או לעובדים שיפוי המזמין שחרורן מאחריות ו/או חבות ביטוח על ידי הקבלן ביטוח ע"י החברה ע"ח הקבלן במקרים מסויימים פיקוח ע"י החברה \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. 12 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 21 22 22 21 21 - 58 - ב פרק ד' התחייבויות כלליותגישת המפקח למקום המבנה פיצוי החברה עקב אי קיום התחייבות ע"י הקבלן מתן הודעות ,קבלת רישיונות ותשלום אגרות מציאת עתיקות וכו' זכויות פטנטים וכיוצ"ב תשלום תמורת זכויות הנאה פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים תיקון נזקים לכביש ,למובילים אחרים וכיוצ"ב מניעת הפרעות לתנועה אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים ניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה סעיף 14 סעיף 15 סעיף 16 סעיף 17 סעיף 18 סעיף 19 סעיף 21 סעיף 22 סעיף 21 סעיף 22 סעיף 24 סעיף 25 - פרק ה' -עובדים סעיף 26 סעיף 27 סעיף 28 סעיף 29 - פרק ו' -ציוד ,חומרים ומלאכה סעיף - 41 סעיף 42א - סעיף - 41 סעיף - 42 סעיף - 44 סעיף - 45 פרק ז' אספקת כוח אדם על ידי הקבלן אספקת כוח אדם ותנאי פנקסי כח אדם ומצבות כח אדם רווחת עובדים אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים מימון לביצוע העבודות לפי החוזה חומרים וציוד במקום המבנה טיב החומרים והמלאכה בדיקת חלקי מבנה שנועדו להיות מכוסים סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 24 24 24 25 25 26 26 26 27 27 -מהלך ביצוע המבנה סעיף - 46 סעיף 47א - סעיף - 48 סעיף - 49 סעיף - 51 סעיף - 52 התחלת ביצוע המבנה לוח זמנים ע"י הקבלן העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן מועד השלמת המבנה ארכה או קיצור להשלמת המבנה עבודה בשעות היום ובימי חול \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. 28 28 28 28 28 29 - 50 - ג החשת קצב ביצוע העבודה פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים הפסקת עבודה שימוש או אי שימוש בזכויות ע"י החברה סעיף 51 סעיף 52 סעיף 54 סעיף 55 - פרק ח' השלמה ,בדק ותיקוניםתעודת השלמה למבנה בדק ותיקונים פגמים וחקירת סיבותיהם אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים )2( )1(57 ,)1(54ו58 - סעיף 56 סעיף 57 סעיף 58 סעיף 59 - פרק ט' שינויים ,תוספות והפחתותשינויים הערכת שינויים תשלומי עבודה יומית רשימת תביעות סעיף 61 סעיף 62 סעיף 61 סעיף 62 - פרק י' -מדידות סעיף 64 סעיף 65 מדידת הכמויות -סכומים ארעיים ומחירים נקובים של חומרים 29 29 29 42 42 42 41 41 41 41 42 44 44 45 פרק י"א -תשלומים סעיף - 66 סעיף - 67 סעיף - 68 סעיף - 69 סעיף 71א - תשלומי ביניים סילוק שכר החוזה תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה מניעת רווח מופרז תשלומים ומיסים 45 46 47 47 47 פרק י"ב -סיום החוזה או אי המשך ביצועו סעיף 72 סעיף 71 סעיף 72 סעיף 74 סעיף 75 - תעודת סיום החוזה סילוק יד הקבלן ממקום המבנה אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה קיזוז ויתור על פרטיות \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. 48 48 49 49 49 - 29 - ד מסמך "א" -ריכוז נתונים 51 דוגמת צו התחלת עבודה (טופס )221-25 52 דוגמת ערבות בנקאית בלתי מותנית (טופס )221-22 51 \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 25 - חוזה מס' . . . . . . / . . . . . . / . . . . . . חוזה זה נערך ונחתם ביום _____________________ לחודש _______________ שנת _______ 11 בין עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל המיוצגת ע"י _______________________________________ שתיקרא להלן "החברה" מצד אחד, לבין ___________________________________________________________________________ שייקרא להלן "הקבלן" מצד שני, הואיל והחברה רוצה בביצועו של המבנה ,היינו ___________________________________________ ___________________________________________________________________________ וקיבלה את הצעתו של הקבלן מיום ________________ לביצוע המבנה ,תמורת סך _________________ שקלים חדשים( ,במילים) ______________________ ש"ח). או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה ,באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן: .2 המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה: א. ב. ג. ד. ה. ו. הצעתו של הקבלן; תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן; המפרט; כתב הכמויות; התכניות; ___________________________________ .1 תמורת תשלום שכר החוזה ,כמוסכם בחוזה ,מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה. .2 תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת החברה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 22 - .4 לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן: כתובת החברה ___________________________________________________________________ כתובת הקבלן _____________________________________________________________________ ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל ,כאן הקבלן עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ __________________ .2 שם ________________ __________________ .1 חתימה ______________ __________________ .2 חותמת ______________ \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 20 - תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן פרק א' -כללי הגדרות )2( 2בחוזה כפי שהוא מוגדר להלן (פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין) – "החברה" -פירושו :הנהלת החברה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידה לצורך החוזה או כל חלק ממנו. "מהנדס/מנהל" -אחראי על הפרוייקט מטעם חברת עמידר ,מהנדס ראשי ,מנהל הנדסה בחטיבה ,או מהנדס מרחב או מי שמונה מטעמו. "הקבלן" -לרבות :נציגיו של הקבלן ,יורשיו ומורשיו המוסכמים ,לרבות כל קבלן -משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע המבנה או כל חלק ממנו. "המפקח" -פירושו :האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י החברה לפקח על ביצוע המבנה ,או כל חלק ממנו. "המבנה" -פירושו :המבנה או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה ,לרבות כל מבנה ארעי או עבודה ארעית .ברור מעבר לכל ספק שמדובר במבנה מאוכלס (אם לא נאמר אחרת) ואין כל תוספת לשכר בחוזה עקב זה כי מדובר במבנה מאוכלס. "ביצוע המבנה" -פירושו :לרבות; השלמתו ובדקו ,וביצועו של כל מבנה ארעי ,או עבודה ארעית בהתאם להוראות החוזה. "מבנה ארעי" -פירושו :כל מבנה או כל עבודה שיידרש באורח ארעי לביצועו או בקשר לביצועו של המבנה. "החוזה" -פירושו :טופס החוזה לביצוע המבנה (ערוך לפי הנוסח המצורף) ,הצעתו של הקבלן, תנאי החוזה לביצוע המבנה ע"י הקבלן (להלן" :תנאים אלה") ,המפרט ,כתב הכמויות והתכניות, וכן כל מסמך אחר שהוסכם בטופס החוזה שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. "מקום המבנה" -פירושו :המקרקעים אשר בהם ,דרכם ,מתחתם ,או מעליהם יבוצע המבנה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה. "נציג מטעם הקבלן" -פירושו :נציג הקבלן מול החברה אשר הינו בעל זכות חתימה מטעם הקבלן ו/או אושר לחתום בשם הקבלן. "מנהל עבודה בטיחותי" -מנהל עבודה מוסמך אשר מונה לאתר זה על ידי משרד המסחר והתעשייה. "תכנית עדות" -פירושו - AS-MADE :תכניות של המבנה (עבודות שבוצעו) כפי שבוצעו בפועל. "סכומי הערבויות" -פירושו :כל סכום שנקבע בחוזה זה הנקוב בהצעתו של הקבלן בתוספת מע"מ ,אם במפורש ואם ע"י קביעת אחוז מסויים ,לצורך ערבון לקיום הוראות החוזה ,כולן או מקצתן ע"י הקבלן. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 24 - "ריבית החשב הכללי" -פירושו :הריבית בשיעור שיפורסם מידי פעם ע"י החשב הכללי במשרד האוצר. "שכר החוזה" -פירושו :הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה ,לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל פחת שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה. "מדד" -פירושו :מדד תנודות מחירי תשומות בבניה למגורים שמתפרסם לגבי כל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. "מדד בסיסי" -פירושו :המדד הכללי של "מחירי תשומה בבניה למגורים". "מדד קובע" -פירושו :המדד הנ"ל המתפרסם לגבי חודש בו בוצעה העבודה תוך תקופת החוזה. "התקופה הקובעת" -פרושה :כל תקופה מתוך התקופה שנקבעה בחוזה לביצוע שתחילתה בהתאם "לצו התחלת העבודה" וסיומה לא יאוחר מהמועד שנקבע בחוזה. "הסכום הקובע" -לגבי תקופה קובעת פלונית הוא סך הכל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן בעד העבודה שביצע לפי החוזה בתקופה הקובעת וכל התקופות הקבועות שקדמו לה במידה וקדמו כאמור -בהפחתת מקדמה -במידה ושולמה וסכומים המגיעים מהקבלן. "מדד חודשי ממוצע לתקופה פלונית" -משמעותו הממוצע האריטמתי של סך כל מדדי החודשים הכלולים בתקופה שבין חודש התחלת העבודה (לפי צו התחלת העבודה) והחודש האחרון שבתקופה הפלונית. "תנודות במדד" -פירושן :לגבי תקופה קובעת פלונית -ההפרש באחוזים שבין המדד הבסיסי לבין מדד החודשי הממוצע של התקופה הפלונית ,ובלבד שלעניין קביעת המדד החודשי הממוצע האמור יובאו בחשבון רק אותם החודשים הכלולים בתקופת ביצוע כפי שנקבעו בחוזה או כפי שהוארכה ע"י המהנדס במידה והוארכה (לא יובא בחשבון כל עיכוב בביצוע שנגרם על ידי הקבלן או כל ארכה שניתנה לו לביצוע המבנה לפי דרישתו ושלא אושרה על ידי החברה). "תכניות" -פירושו :התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה ,לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה בכתב ע"י החברה או ע"י המפקח לעניין חוזה זה ,וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב ע"י החברה או ע"י המפקח לעניין חוזה זה ,מזמן לזמן : א .תכניות למכרז לצורך הגשת הצעה. ב .תכניות לביצוע. ( )1פקודת הפרשנות תחול על החוזה ,לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בפקודה האמורה. ( )2בחוזים בהם תשלום החשבונות החלקיים נקבע על פי טבלת התשלומים כנגד ביצוע שלבי עבודה קבועים מראש ,לא יחולו הוראות סעיפים 66 ,64 ,)2(41בשלמותם או בחלקם אלא בכפוף לשינויים המצויינים בתוספת לחוזה. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 21 )2( 1המפקח רשאי לבדוק את המבנה ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים תפקידיו בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע המבנה .כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע וסמכויותיו של כהלכה את החוזה ,את הוראות החברה ואת הוראותיו הוא. המפקח -ניהול יומן ( )1המפקח ינהל יומן עבודה (להלן "היומן") וירשום בו מדי יום ביומו פרטים בדבר: (א) מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע המבנה; (ב) כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום הבניה או המוצאים ממנו; (ג) כמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע המבנה; (ד) הציוד המכני המובא למקום המבנה והמוצא ממנו; (ה) השימוש בציוד מכני בביצוע המבנה; (ו) תנאי מזג האוויר השוררים במקום המבנה; (ז) תקלות והפרעות בביצוע המבנה; (ח) ההתקדמות ביצוע המבנה במשך היום; (ט) הוראות שניתנו לקבלן על ידי החברה או ע"י המפקח; (י) הערות החברה או המפקח בדבר מהלך ביצוע במבנה; (יא) כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה. ( )2היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים יימסר לקבלן או לבא כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו ,תוך 7ימים ממסירת ההעתק כאמור ,על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח .דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. ( )4הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע המבנה ,אולם רישומים אלה לא יחייבו את החברה. ( )5לא הודיעו הצדדים או באי-כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור רואים אותם כאלו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומן. ( )6רישומים ביומן ,פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן ( ,)4ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם ,אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה .תפקידים וסמכויות המנהל/המהנדס -כל הסמכויות של המפקח ,בנוסף הינו רשאי לתת הוראות ו/או הנחיות אשר יסתירו ו/או ישנו ו/או יחזקו ו/או ידגישו ו/או יעקפו את הוראות המפקח ,ואף יש לו סמכות להחליף את המפקח ולמנות את עצמו או אחר במקומו. הסבת החוזה )2( 2אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת החברה בכתב. ( )1אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של המבנה כולו או מקצתו ,אלא בהסכמת החברה \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 21בכתב ,ואולם העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שעור העבודה ,אין בה כשלעצמה ,משום מסירת ביצועו של המבנה ,או של חלק ממנו ,לאחר. הודיע הקבלן לחברה בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהו מהמבנה לקבלן המשנה ,שיצויין בהודעה ,והחברה לא הודיעה לקבלן בכתב ,תוך 21ימים מתאריך קבלת הודעת הקבלן האמורה על התנגדותה לכך ,ייחשב הדבר כהסכמת החברה מכללא למסירת ביצוע אותו חלק של המבנה שצויין בהודעה ,לקבלן המשנה שצויין בהודעה. ( )2נתנה החברה את הסכמתה בין במפורש ובין מכללא בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ,והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי-מעשה של מבצעי המבנה ,באי כוחם ועובדיהם. ( )4הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט ,2969-לגבי עבודות המחייבות רישום זה. היקף החוזה 4הוראות החוזה חלות על ביצוע המבנה לרבות המצאת כוח-אדם ,החומרים ,הכלים ,הציוד ,המכונות וכל דבר אחר ,בין קבוע בין ארעי ,הנחוץ לשם כך. )2( 5בכל מקרה של סתירה בין הוראות מהוראות תנאים אלה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך ספקות אחר מהמסמכים המהווים את החוזה -כוחה של זו האחרונה עדיף על כוחה של ההוראה במסמכים והוראות האמורה בתנאים אלה. מילואים ( )1גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכוןשל מסמך או של כל חלק ממנו ,או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה -יפנה הקבלן בכתב לחברה והחברה תיתן הוראות בכתב ,לרבות תכניות לפי הצורך -בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. ( )2רשאית החברה ,וכן המפקח ,להמציא לקבלן מזמן לזמן ,תוך כדי ביצוע המבנה ,הוראות – לרבות תכניות לפי הצורך -לביצוע המבנה. ( )4הוראות החברה שניתנו בהתאם לסעיף קטן ( )2( ,)1והוראות המפקח שניתנו בהתאם לסעיף קטן ( )2מחייבות את הקבלן ,אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט'. אספקת תכניות )2( 6שני העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי החברה ללא תשלום כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן -יוכן על חשבון הקבלן. ( )1העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה ,יוחזקו על ידי הקבלן במקום המבנה ,והחברה, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו ,יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת. המבנה לשביעות רצון החברה 7הקבלן יבצע את המבנה בהתאם לחוזה ,לשביעות רצונה המוחלטת של החברה וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיה של החברה ,בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה : קטלוג המחירים של החברה ,מפרט הטכני המיוחד ,המפרט הבין משרדי ותקנים ישראליים -מהוויםחלק בלתי נפרד מחוזה זה .מסמכים אלה אינם מצורפים לחוזה .אם ברצונו של הקבלן לקבלם ,עליו לרכוש אותם בנפרד ועל חשבונו. ערבות לקיום החוזה ולדמי העכבון 8להבטחת כל התחייבויות הקבלן כלפי החברה מכל מין וסוג ומכל מקור שהוא לרבות התחייבויותיו על פי חוזה זה ושחרור דמי העיכבון ימציא הקבלן לחברה ,עם חתימת החוזה ,ערבות בנקאית בלתי מותנית ,להנחת דעתה של החברה ובנוסח שנקבע על ידה בטופס ,221-22שדוגמתו מצורפת לחוזה. גובה הערבות יהיה ( 5%חמישה אחוזים) מערך החוזה בתוספת מע"מ .הערבות תהיה צמודה למדד הבסיסי לפי החוזה ותהיה בתוקף לתקופת החוזה בתוספת של ( 1שני) חודשים. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 27תקופה זו תוארך על ידי הקבלן לפי הצורך ולפי דרישת החברה בזמן שהוקצב בהתאם לסעיף )2(67 ו )4( -לתנאי החוזה. על כל ערבות שתוצא לפי חוזה זה יחול האמור ברישא לסעיף זה .כמו כן רשאית החברה לעשות שימוש בכל ערבות או בטחון או נכס שבידה ,יהיה מקורם אשר יהיה במקרה של הפרת חוזה זה ע"י הקבלן. ויתור על הודעה 9כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי חוזה זה ,תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה ,או תימסר במשרדו של הצד השני .הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין נוטריונית הודעה שנמסרה ביד כעבור 48שעות מזמן מסירתה בדואר. בתי משפט 9א' הצדדים מסכימים כי בית-המשפט הייחודי המוסמך לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת שיתגלו בקשר עם חוזה זה פירושו ו/או ביצועו וכל הנובע ממנו הוא בית משפט השלום בתל-אביב יפו ובית-המשפט המחוזי בתל-אביב יפו. כל תביעה בקשר עם חוזה זה תוגש לפי העניין לבתי המשפט הנ"ל .הצדדים מסכימים בזה כי לא תהיה סמכות לבית משפט אחר לדון בסכסוכים ו/או מחלוקות בקשר לחוזה זה. מוסכם בזאת כי בכל הקשור לחוזה זה או הנובע ממנו הסמכות המקומית תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר ת"א בלבד .על אף האמור מוסכם כי החברה תהא רשאית לנקוט בהליכים גם בכל בית משפט אחר שלו סמכות מקומית ועניינית. 9ב' ( )2שני הצדדים מצהירים כי קראו והבינו את כל הוראות החוזה ,ומסכימים כי יהיו מנועים מלטעון כי במקרה של ספק יש לפרש את החוזה כנגד הצד שניסח אותו. ( )1כותרות השוליים הנן לצורכי התמצאות בלבד ואין ללמוד מהן לגבי פירוש החוזה. ( )2כל שינוי ו/או תיקון של החוזה יהיו חסרי כל תוקף מחייב ,אלא אם כן ניתנה להם הסכמת החברה בכתב. ( )4כל הסכמה ו/או הבטחה ו/או סיכום ,או כל כיו"ב ,שלא באו לידי ביטוי בחוזה ,בטלים ומבוטלים. פרק ב' -הכנה לביצוע )2( 21רואים את הקבלן כאילו בדק ,לפני הגשת הצעתו ,את מקום המבנה וסביבותיו ,את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע המבנה ,את דרכי הגישה למקום המבנה ,ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק להם ,וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו .כמו כן ראה הקבלן שהמבנה מאוכלס או לא מאוכלס וזיהה כל הבעיות /מכשולים ,מתחייב הקבלן לעבוד בשעות העבודה שנקבעו בחוק. בדיקות מוקדמות ( )1רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה שהוצע על ידו, לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות ,מניח את דעתו ,ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. דרכי ביצוע ולוח זמנים )2( 22הקבלן ימציא לאישור החברה תוך 25יום מיום חתימת החוזה ,הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים ,לרבות :הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את המבנה .כן ימציא הקבלן לחברה; לפי דרישתה מזמן לזמן ,מילואים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים ,לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני-העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת החומר האמור ע"י הקבלן לחברה ,בין שאישרה אותה החברה במפורש ובין שלא אישרה אותה ,אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 28 - ( )1לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן ( ,)2ייקבע לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן. )2( 20הקבלן ידאג לאספקת מונה מים ,מונה חשמל ומשרד למפקח על חשבונו וידאג לתשלומים לרשויות בהתאם לקריאת המונים וההיטלים האחרים. ( )0משרד למפקח יהיה מרוהט עם שולחן כתיבה ,ארבע כסאות ,לוח למסמכים על הקיר ,מזגן, פקסימיליה ,חיבור חשמל ,חיבור לטלפון ולמחשב. )2( 22החברה תקבע את קו הבניין ותסמן את נקודות הקבע שלה .הקבלן יהיה אחראי לסימן הנכון והמדוייק של המבנה ולנכונותם של הגבהים ,המדדים והכוונה של כל חלקי המבנה בהתחשב עם נקודות הקבע וקן הבניין שנקבעו וסומנו ע"י החברה .הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורן חלות על הקבלן. סימון ( )1הוטל על קבלן על פי החוזה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי החברה ,חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה .נחרבו נקודות הקבע שנקבעו על ידי החברה כאמור ,על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא. פרק ג' -השגחה ,נזיקין וביטוח השגחה מטעם הקבלן ו/או מי מטעמו )2( 24הקבלן או בא-כוחו המוסמך יהיה מצוי במקום המבנה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע של המבנה .מינוי בא-כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורה המוקדם של החברה ,והחברה תהא רשאית לסרב לתת את אישורה או לבטלו בכל זמן שהוא .לצורך קבלת הוראות מהחברה ,דין בא כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן .באתר יהיה מנהל עבודה בטיחותי (מהקבלן) אשר הוסמך עם מינוי ממשרד המסחר והתעשייה לפי דרישות החוק. באחריות הקבלן לספק כל אישור ממשרד התעשייה והמסחר בדבר התקנה של כל העזרים לבנייה ,לרבות פיגומים ,מכשירי הרמה וכד' בהתאם לחוק. רישיונות כניסה )2( 25הקבלן ימלא כל דרישה מטעם החברה או המפקח בדבר הרחקתו ממקום המבנה של כל אדם המועסק על ידו במקום המבנה ,אם לדעת המפקח ,התנהג אותו אדם שלא כשורה ,או אינו והרחקת עובדים מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור -לא יחזור הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין במקום המבנה. ( )1רשאית החברה לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום המבנה ,כולו או מקצתו ,משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויתקן מזמן לזמן את רשימות העובדים שיהיה זקוק להם במקום המבנה לביצוע המבנה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם כפי שידרוש המפקח והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום המבנה לפי רישיונות כניסה ,כפי שימצא לנכון. ( )2כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן ( )1יהיה רכושה של החברה והקבלן מתחייב להחזיר לחברה את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון ,מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע המבנה ,וכן בכל עת שידרוש המפקח את החזרתו .כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לצורך הכניסה למקום המבנה לביצוע המבנה. ( )4אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן ( )1או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון הכניסה שלו -אחראי הקבלן להרחקתו ממקום המבנה. ( )5הסעיפים הקטנים ( )2( ,)1ו )4(-של סעיף זה יחייבו רק כשפורש הדבר במפרטים. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 20שמירה ,גידור ושאר אמצעי זהירות )2( 26הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו הוא ,שמירה ,גידור ,ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש ע"י המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. ( )1הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו במקום העבודה: (א) מבנה לשימוש משרדי הקבלן והמפקח; (ב) מחסן מתאים לאחסנת חומרים ,כלים ומכשירים אחרים לצורך ביצוע העבודות לפי החוזה. ( )2המבנים האמורים יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם מאתר העבודות לפני החוזה. )2( 27מיום העמדת מקום המבנה ,כולו או מקצתו ,לרשותו של הקבלן ועד למתן תעודת השלמת נזיקין למבנה המבנה ,יהא הקבלן אחראי לשמירת המבנה ולהשגחה עליו .בכל מקרה של נזק למבנה הנובע ולחצרות בשטחים מסיבה כלשהי [פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף קטן ( ,])4יהא על הקבלן לתקן את הנזק על מסביב למבנה חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהא מבנה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. ( )1הוראות סעיף קטן ( )2תחולנה גם על כל נזק שנגרם ע"י הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת המבנה ,בהתאם לסעיף .57 ( )2בכל מקרה של נזק למבנה שנגרם ע"י סיכון מוסכם יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם האפשרי ,אם ובמידה שהחברה תדרוש ממנו לעשות כן ,והוצאות התיקון יחולו על החברה. (" )4סיכון מוסכם" -פירושו :מלחמה ,פעולת איבה המבוצעת ע"י כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב ,פעולת מדינה אויבת ,קרבות (בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו) ,או טעות בחישוב סטטי בתכניות או במפרטים. ( )5נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של החברה ומי שפועל או משתמש בשמה כחלק מהמבנה, לאחר שניתנה תעודת השלמה עבורו ,דינו כדין נזק שנגרם על-ידי "סיכון מוסכם". ( )6הקבלן מתחייב להחזיר את החצרות והשטחים הצמודים ומסביב למבנה למצב שקיבל אותם, היינו יתקן על חשבונו הנזקים שייגרמו לשטחי הגינון ,שבילים ,ריצוף ,גידור ועוד. למניעת כל חילוקי דעות ייערך פרוטוקול מפורט ,במעמד של מסירת המבנה ע"י המפקח לקבלן, בו יירשמו המצב הקיים בשטח ובחצר ליד כל בית .כמו כן השטחים והחצרות יצולמו והתמונות תהוונה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול. ( )7על הקבלן לבצע העבודה על חשבונו ולשביעות רצון המפקח .והיה והקבלן לא ימלא אחרי האמור בסעיף זה ,היינו לא יתקן הנזקים כולם ו/או מקצתם לשביעות רצון המפקח ,תהיה רשאית החברה לבצע העבודה על חשבון הקבלן ועלות העבודה בתוספת הוצאות החברה ,ינוכו מתשלומים שיגיעו לקבלן. נזיקין לגוף ו/או לרכוש ו/או לעובדים 28מיום העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן ועד למתן תעודת השלמה למבנה : 28.2 הקבלן יהיה אחראי וחייב בנקיטת כל אמצעי הבטיחות והזהירות למניעת כל פגיעה או נזק לגוף או לרכוש במקום המבנה של כל אדם שהוא ,לרבות ,עובדיו ,קבלניו ,נציגי המזמין וכל צד ג' שהוא. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 09 - שיפוי המזמין 29 שחרור 11 28.1 הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ,פגיעה או אובדן ,שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה ,ו/או עקב הביצוע ו/או בקשר לכך -לגופו או לרכושו של כל אדם שהוא ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -גם לכל נזק ,פגיעה או אובדן שיגרמו למבנים ,עבודות או מתקנים שבאחריותו ,כמפורט בסעיפים 24-28לעיל. 28.2 אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לעשות את הקבלן אחראי לנזקים דלהלן או כדי לחייב את הקבלן לפצות את המזמין עבורם: 28.2.2 נזק הנובע מתפיסת מקום המבנה ע"י המזמין ,השימוש בו והחזקתו לצורך ביצוע החוזה ובהתאם לתנאיו; 28.2.1 נזק הנובע מתוך כך שאין למזמין זכות לכנות את המבנה או חלק ממנו בהתאם לחוזה; 28.2.2 נזק הנובע מהפרעה ,בין קבועה ובין זמנית ,לזכות שימוש של אחר/ים ,לרבות זכות מעבר ,זכות אויר וזכות מים ,שהם תוצאה בלתי נמנעת מביצוע המבנה בהתאם לחוזה ,ובלבד שזו בוצעה לפי הוראות המנהל או המפקח. 28.2.4 נזק לגוף או לרכוש שנגרם ע"י מעשה מצד המנהל ,המפקח או באי כוחם. 28.4 בכפוף לאמור בס"ק )2(27לעיל ,הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה ,חבלה או נזק שיגרמו (אם יגרמו) לגוף או לרכוש של מי מעובדיו ו/או כל צד ג' שהוא ,כתוצאה מביצוע המבנה ו/או בקשר לכך והקבלן משחרר בזה את המזמין מכל אחריות או חבות בקשר לכל אירוע תאונה ,חבלה או נזק כאמור ,והקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות את המזמין בשל כל סכום שישולם על ידו ובשל כל הוצאה שתיגרם לו בקשר לנושאים שבאחריותו כאמור ,מיד עם קבלת דרישתו הראשונה בכתב של המזמין. 28.5 הקבלן מתחייב לשאת בכל אחריות ולשלם כל תשלום דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או כל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה ,חבלה או נזק כלשהם שיגרמו להם תוך כדי ביצוע המבנה .למרות כל הוראה אחרת בחוזה זה -המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק כאמור. 29.2 מבלי לגרוע מחובת ביצוע הביטוח/ים עפ"י הוראות חוזה זה ,אם המזמין יידרש ו/או יחוייב לשלם לצד ג' כלשהו ,לרבות עובדי הקבלן ו/או עובדי המזמין ,פיצויים כלשהם בקשר לנזק שנגרם כאמור בסעיפים 27-28לעיל ,מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את המזמין ולהחזיר לו כל סכום נזק שנגרם למבנה ולא כוסה עפ"י הביטוחים לפי חוזה זה ,לרבות נזק/י השתתפות עצמית וכן כל סכום ששולם ע"י המזמין לצד ג' כלשהו ,וכל הוצאות המשפט שנשא בהם המזמין ,ללא כל הגבלה ,וזאת מיד עם קבלת דרישת תשלום פיצויים כאמור ויאפשר לקבלן להצטרף כצד לכל דיון ,הליך או תביעה שיוגשו נגד המזמין ע"י צד ג' הנ"ל ,וזאת מבלי לגרוע מחובת השיפוי המלאה החלה על הקבלן לפי סעיף זה. 29.1 כל סכום שהקבלן חייב לשלם למזמין כשיפוי ופיצוי על הנזק שנשא בו המזמין ו/או הפיצוי שחוייב בתשלומו ,לרבות הוצאות המשפט שנגרמו למזמין ,יהיה המזמין רשאי וזכאי לנכות ולקזז ,מתוך כל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן ממנו ו/או לגבותו מכל ערבות שהמציא הקבלן למזמין עפ"י חוזה זה ו/או כל חוזה אחר שבין הצדדים ו/או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת שימצא לנכון. מוסכם ומותנה במפורש כי: \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 05מאחריות ו/או חבות 11.2 אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח ו/או למנהל לפי חוזה זה ו/או בביצוע הפיקוח בפועל אלא כאמצעי להבטיח כי הקבלן יבצע את העבודות עפ"י ובהתאם לדרישות ולהוראות שבחוזה זה ו/או בדין ואין אלו יוצרים בין החברה לבין הקבלן יחס עובד-מעביד או יחס אחר מאשר יחס בין קונה למוכר של מוצר ,ככל שמדובר בכל ניסיון שיהיה (אם יהיה) מצד הקבלן להשתחרר מאחריותו הבלעדית כלפי כל צד ג' שהוא -בין לכל מקרה של נזק ו/או אובדן לרכוש או לגוף ובין לטיב ביצוע העבודות ו/או התאמתן לדרישות כל דין ו/או חוזה זה. זכות הפיקוח הנ"ל ו/או ביצוע פיקוח כנ"ל -לא יטילו על החברה כל אחריות או חבות כלפי הקבלן ו/או כל צד ג' שהוא -לכל תאונה ,אירוע ,נזק ו/או אובדן במקום המבנה ו/או בקשר לכל ליקוי ,פגם או אי התאמה שיתגלו או יתהוו במבנה ,ואלו לא ישחררו את הקבלן מאחריותו המלאה לכל נזק ו/או אובדן כאמור ולא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה ו/או מאחריותו כלפי כל צד ג' עפ"י הדין ו/או עפ"י הוראות חוזה זה ,לרבות מאחריותו והתחייבותו לשיפוי החברה ,כמפורט בחוזה זה. 11.1 ביטוח ע"י הקבלן 12 המנהל ו/או המפקח ו/או כל אדם או גוף מאוד ,הפועלים בחברה ו/או מטעמה ,בכל עניין הנוגע לכריתתו של חוזה זה ו/או לביצועו ו/או לאופן ביצועו ו/או לסיומו ו/או להפסקתו ו/או לביטולו של חוזה זה -לא ישא/ו בשום אחריות אישית כלפי הקבלן ו/או כלפי כל אדם אחר והקבלן מוותר בזה מראש ולחלוטין על כל טענה ו/או עילת תביעה ו/או סעד נגד אותם אנשים ו/או גופים ו/או נגד החברה ,הנוגעת ו/או הנובעת ו/או הקשורה לפעילותם ו/או למחדליהם בעניינים המפורטים לעיל. ( )2הקבלן יבטח על חשבונו הוא ,לטובתו ולטובת החברה יחדיו: (א) את המבנה לרבות :החומרים ,הציוד ,המתקנים וכל דבר אחר שהובא למקום המבנה לצורך המבנה ,במלוא ערכו מזמן לזמן ,נגד כל נזק ו/או אבדן למשך כל תקופת ביצוע המבנה. (ב) מפני נזק ו/או אובדן העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ,לרבות עובדי הקבלן ,קבלני המשנה ועובדיהם ,עובדי החברה וכל אדם אחר הנמצא בשרותו או בשרות החברה. ( )1הביטוחים הנדרשים לפי סעיף קטן ( )2הם: (א) ביטוח אחריות קבלנים ,הכולל ביטוח נגד כל הסיכונים לגבי הרכוש ,וביטוח האחריות כלפי צד שלישי. (ב) ביטוח אחריות מעבידים. ( )2הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים הנ"ל על פי הוראת החברה -ולהמציא לחברה את פוליסות הביטוח מיד עם התחלת ביצוע המבנה. ( )4הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפים 28 ,27ו.29- ( )5הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה ,אם יידרש לעשותה ע"י החברה ,כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 02( )6תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו לשביעות רצון החברה ,יהא הוא בלבד זכאי לתבוע את כספי הביטוח. 11אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי חוזה ,תהיה רשאית החברה לבצע את ביטוח ע"י החברה ע"ח הקבלן הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח ,לרבות הפרמיות השוטפות ,והחברה תהיה רשאית לנכות במקרים מסויימים דמים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בדרך אחרת. פיקוח ע"י החברה 12 ( )2אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לחברה על ביצוע המבנה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ,ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות במידה שהמדובר הוא באחריות החברה לגבי כל צד שלישי אחר. ( )1הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי תנאי חוזה זה. פרק ד' -התחייבויות כלליות גישת המפקח 14 למקום המבנה הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו ,להיכנס בכל עת למקום המבנה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה ,וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים מכונות וחפצים כל שהם לביצוע החוזה. פיצוי החברה 15 עקב אי-קיום התחייבות ע"י הקבלן הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין,2944 , או לפי כל חוק אחר ,לנזקים שייגרמו תוך ביצוע המבנה ובקשר לכך ,באם החברה תידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם ,מתחייב הקבלן להחזיר לחברה את הסכום שישולם על ידה ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לחברה מהקבלן לפי חוזה זה. מתן הודעות16 , קבלת רישיונות ותשלום אגרות בכל הכרוך בביצוע המבנה ,ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין בדבר מתן הודעות ,קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות ,אולם מסים ואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור ושתשלומם חל כדין על החברה -יוחזרו לקבל ע"י החברה. מציאת עתיקות וכו' 17 ( )2עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום המבנה -נכסי המדינה הם ,והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא. ( )1מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית .כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. ( )2ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף קטן ( )2יחולו על החברה וישולמו בהתאם לסעיף ,)2( 54כאילו היו ההוצאות האמורות הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה זמנית של ביצוע המבנה בהתאם להוראות החברה כאמור בסעיף .)2( 54 זכויות פטנטים 18 וכיוצ"ב הקבלן ימנע כל נזק מהחברה ויפצה אותה על כל תביעה ,דרישה ,הליך ,נזק ,הוצאה ,היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים ,מדגמים ,סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע המבנה ,במתקני המבנה ,במכונות או בחומרים שיסופקו ע"י הקבלן. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 00תשלום תמורת 19 זכויות הנאה אם יהא צורך לביצוע המבנה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו ,כגון :לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול ,או כוח מעבר או שימוש ,או כל זכות דומה -יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן. פגיעה בנוחיות 21הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע המבנה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הציבור ובזכויותיהם הפרעה לא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. של אנשים תיקון נזקים 22 לכביש ,למובילים אחרים וכיוצ"ב הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב ,תיעול, חשמל ,הטלגרף ,הטלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיוצ"ב תוך כדי ביצוע המבנה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע המבנה ,יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונה של החברה ושל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש ,בדרך ,במדרכה ,בשביל ,רשת מים ,ביוב ,בתיעול ,חשמל ,הטלגרף ,הטלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיוצ"ב ,כאמור ובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק או קלקול שנגרם למתקן ,או צינור כלשהו שאינו נראה לעין ואי אפשר לגלותו תוך הסתכלות רגילה בשטח ,אלא אם סומן המתקן או הצינור האמור בתכניות במפרטים ,בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר המהווה חלק מהחוזה ,או אם נודע לקבלן או הובא לידיעתו על קיומו של המתקן או הצינור האמור בכל דרך אחרת. 21 מניעת הפרעות לתנועה הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע המבנה ,לרבות כל מבנה ארעי ,לא תהיינה הדרכים המובילים למקום המבנה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל האמצעים, לרבות :בחירתם של הדרכים ,של כלי הרכב ושל זמני ההובלה ,כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים. אמצעי הגנה 22 להעברת משאות מיוחדים ( )2אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש, גשר ,חוטי חשמל ,חוטי פלדה ,טלפון ,צינור ,כבל וכיו"ב ,באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים -יודיע הקבלן בכתב למפקח ,לפני ההעברה על פרטי החפץ שיש להעבירו ,ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. ( )1הקבלן יהא רשאי לבצע ע"ח החברה את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח ,ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות. מתן אפשרויות 24 פעולה לקבלנים אחרים הקבלן יתן אפשרויות פעולה נאותה ,לפי הוראות המפקח ,לכל קבלן אחר המועסק ע"י החברה ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח וכן לעובדיהם ,הן במקום המבנה ,והן בסמוך אליו וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר ,בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו ,ואולם רשאי הקבלן לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמורה לשימוש האמור מאת הנזקקים לו ,והחברה תהיה מוסמכת לקבוע את שיעורו של התשלום. 25 הקבלן ירכז את הפסולת באופן שלא יפריע למהלך התקין של החיים באתר ובסביבתו ויסלק מזמן לזמן ממקום המבנה את עודפי החומרים והאשפה .מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את מקום המבנה ויסלק ממנו את כל מתקני המבנה ,החומרים המיוחדים ,האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את המבנה כשהוא נקי ומתאים למטרתו לשביעת רצונו של המפקח .הפסולת תועבר ע"י הקבלן ועל חשבונו לאתר מורשה בלבד .ככל שלא ייפנה הקבלן את הפסולת כאמור ,רשאית "עמידר" לעשות כן ולחייב את חשבונו. ניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה פרק ה' -עובדים \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 04 - אספקת כוח26 - אדם על ידי הקבלן אספקת כוח-אדם ותנאי עבודה 27 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרוש לביצוע המבנה ,את ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. ( )2הקבלן מתחייב להעסיק עובדים ,מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע המבנה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ,ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור ,לפי העניין .וכן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע המבנה בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן .הוראה ,הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן. ( )2לביצוע המבנה יקבל הקבלן עובדים רק באמצעות לשכת העבודה ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט ,2959-והקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע המבנה ,ויקיים תנאי עבודה ,בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף ,עבור עבודה דומה באותו אזור. ( )4הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע המבנה מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו איזור. ( )5להבטחת התשלומים לפי סעיף קטן ( ,)4תנכה החברה מכל תשלום שישולם לקבלן על חשבון שכר החוזה ,למעט מתשלום יתרת שכר החוזה ,סכום בשיעור האחוז שייקבע על ידי הממשלה מעת לעת אלא אם כן יצויין אחרת במסמכי החוזה .סכום זה יועבר לוועדה לביצוע איחוד הגביה של קרנות הביטוח. ( )6כל סכום שנוכה והועבר כאמור בסעיף קטן ( ,)5רואים אותו כאילו שולם לקבלן על חשבון שכר החוזה ,וחשבון הקבלן יחוייב בהתאם. ( )7הקבלן מתחייב להמציא לוועדה לביצוע איחוד הגביה של קרנות הביטוח הסוציאלי בכל חודש רשימת שכר העבודה של העובדים שהועסקו על ידו ,בין בעבודה יומית ובין בעבודה קבלנית, שתכלול את שם העובד ,מספר תעודת הזהות ,מקום מגוריו והיקף התשלום הכללי לגבי עבודה קבלנית. ( )8המנהל יוותר על גביית אחוזים לטובת "הועדה לביצוע איחוד הגביה של הביטוח הסוציאלי", בהתאם לסעיפים קטנים ( )5ו ,)6( -בתנאי שהקבלן ימציא למנהל אישור בכתב מהוועדה. ( )9הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק ,ובאין דרישה חוקית -כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד.2954- פנקסי כח-אדם 28 ומצבות כח-אדם )2הקבלן מתחייב שבביצוע המבנה ינוהלו ,לשביעות רצונו של המפקח ,פנקסי כח אדם (שיירשם בהם שמו ,מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד ,וכן ימי עבודתו ,שעות עבודתו ושכר עבודתו. )1הקבלן מתחייב להמציא לחברה ולמפקח לפי דרישה את פנקסי כח-האדם לשם ביקורת ,וכן להכין ולהמציא למפקח לפי דרישתו ולשביעות רצונו מצבת כח אדם חודשית ,שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם ,סוגיהם והעסקתם. רווחת עובדים 29 ( )2הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע המבנה סידורי נוחיות ומקומות אכילה \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 01נאותים במקום מבנה לשביעות רצונו של המפקח. ( )1הקבלן יהיה אחראי להסעתם של העובדים על חשבונו הוא למקום המבנה בראשית כל שורת ימי עבודה רגילים .זמן הנסיעה למקום המבנה ייזקף על חשבונו הוא בעוד שזמן הנסיעה ממקום המבנה יהיה על חשבון העובדים. פרק ו' -ציוד ,חומרים ומלאכה אספקת ציוד41 , מתקנים וחומרים ( )2הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד והמתקנים הדרושים והדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של המבנה בקצב הדרוש. ( )1רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועו היעיל של המבנה בקצב הדרוש. ( )2הקבלן יבטח את החומרים שסופקו למקום המבנה לפי דרישת החברה ,להנחת דעתה ,לפי התנאים שיקבעו על ידה ובהתאם להוראות סעיף 12לחוזה בשינויים המחוייבים לפי העניין. ( )4חומרים שהקבלן חייב לספקם -רשאית החברה להודות שישתמש הקבלן בביצוע המבנה בחומרים שיסופקו על ידי החברה ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן. ( )5הותנה במפורש שהחברה תספק את חומרי המבנה ,כולם או מקצתם ,וסופקו החומרים בהתאם לכך -יחולו עליהם כללים אלה: (א) הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע המבנה. (ב) כשהוכנסו חומרים מהחומרים האמורים למקום המבנה לא יהא הקבלן רשאי להוציא אותם או חלק מהם ממקום המבנה אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח. (ג) הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים ,כולם או מקצתם ,לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח. (ד ) הקבלן מתחייב להחזיר לחברה את החומרים שסופקו על ידי החברה ושלא השתמש בהם לביצוע המבנה ,וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים לפי הוראות המפקח. ( )6לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם ,לפי סעיף (5ד) דלעיל ,חייב הקבלן לשלם מיד לחברה תמורתם סכום שייקבע ע"י החברה בהתאם למחירי השוק ביום מתן תעודת ההשלמה לפי סעיף ,56אולם אם נדרש הקבלן ע"י המפקח להחזיר את החומרים או עודפם לפני השלמת המבנה ,תיקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק בתאריך הדרישה; על אף האמור לעיל ,תיקבע כאמור תמורתם של מלט ושל כל חומר אחר העלול להתקלקל לפי מחירי השוק ביום מסירת המלט או החומר האחר לקבלן. ( )7הוקצבו לקבלן ע"י רשות מוסמכת על פי המלצת החברה ,חומרים שחל עליהם פיקוח או הגבלות בקשר לקיצובם או חלוקתם ,יחולו עליהם הכללים שבפסקאות (א)( ,ב) ו( -ג) לסעיף קטן ()5 בסעיף זה .לא השתמש הקבלן בחומרים שהוקצבו כאמור לביצוע המבנה מסיבה כלשהי ,עליו להציע אותם למכירה לחברה במחיר הקרן בתוספת הוצאות ההובלה למקום המבנה .לא קנתה החברה את החומרים תוך 21יום מיום ההצעה כאמור ,יוכל הקבלן להשתמש בחומרים למטרה אחרת ,בהסכמת הרשות המוסמכת שהקציבה את החומרים. ( )8לצורך סעיף זה ,דין דלק ושמנים שמשתמשים בהם בביצוע המבנה להפעלת ציוד מכני כבד להעתקת אדמה -כדין חומרים. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 01מימון לביצוע 42א ( )2ביקש הקבלן בכתב מהחברה אמצעי מימון לביצוע עבודות החוזה ,רשאית החברה לדחות או לאשר במלואה או במקצתה את בקשת הקבלן .גובה המימון המאושר ותנאי ריבית ,שיחולו העבודות לפי עליו ,ייקבעו ע"י החברה. החוזה כתנאי לקבלת אמצעי המימון יחתום הקבלן על קבלתו ועל תנאי המימון. לפני קבלת סכום המימון ,שנקבע ,ימציא הקבלן לחברה ערבות בנקאית בלתי מותנית ,להנחת דעתה של החברה ובנוסח שנקבע על-ידה בטופס ,221-22שדוגמתו מצורפת לחוזה ,ובתנאים שייקבעו ע"י החברה להבטחת החזר המימון. ( )1סכום המימון ,בתוספת ריבית שנקבעה ומע"מ על הריבית ,ינוכו בשיעורים מחשבונות חלקיים מאושרים ,שיגיש הקבלן בתקופת ביצוע הקבועה בחוזה. חומרים וציוד 41 במקום המבנה ( )2בסעיף זה "חומרים" פירושו :חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום המבנה ,למטרת ביצוע המבנה והשלמתו ,לרבות אביזרים; מוצרים ,בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים ,וכן מתקנים העתידיים להיות חלק מן המבנה. ( )1חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור ,לבעלות החברה. ( )2חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו ,אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום המבנה ללא הסכמת המפקח בכתב .ניתנה תעודת השלמה למבנה על פי סעיף ( ,2)56רשאי הקבלן להוציא ממקום המבנה את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי חומרי הבניה. ( )4כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן ( )6לסעיף זה או הורה המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים ( )2ו )2( -אינם נחוצים עוד לביצוע המבנה ,רשאי הקבלן להוציאם ממקום המבנה ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור ,חדלים החומרים מלהיות בבעלות החברה. נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים ,חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור .נמנע הקבלן מלעשות כן -רשאית החברה ,לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 7ימים ,למכרם ,ולאחר שתנכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם ,תזכה החברה את חשבון הקבלן בכל העודף שיוותר. ( )5הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד החומרים ,והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע החוזה ,אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 71רשאית החברה להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף ,וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות החברה על פי סעיף ,71כאמור. ( )6אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על-ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא. טיב החומרים 42 והמלאכה ( )2הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים ,בתכניות ובכתב הכמויות ,ובכמויות מספיקות. ( )1חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי -יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים. ( )2הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע המבנה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על ידי המפקח. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 07( )4סופקו חומרים מסויימים על ידי החברה -אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי טיב העבודה. ( )5הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה וכן את הכלים ,כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם במקום המבנה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה ,הכל כפי שיורה המפקח. ( )6דמי בדיקת דגימות במעבדה לפי סעיף קטן ( )5יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על הסכום שנקבע לכך בכתב הכמויות ואם לא נקבע בכתב הכמויות -בכל מסמך אחר המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו לרבות הצעתו של הקבלן. כהוצאות שהוצאו עבור דמי בדיקת דגימות במעבדה כאמור ייחשבו רק סכומים שהוצאו למעשה למטרה זו .לא נוצל כל הסכום שהוקצב כאמור למטרה האמורה ,יוחזר העודף לחברה ע"י הקבלן. ( )7נדרש הקבלן על ידי המפקח כאמור בסעיף קטן ( )5לבצע בדיקת דגימות בסכום העולה על הסכום שנקבע לכך כאמור -יחול ההפרש על החברה אלא אם נבעו ההוצאות העודפות כאמור לדעת החברה מאשמת הקבלן .לא נוצל כל הסכום שהוקצב כאמור למטרת הבדיקות ,יוחזר העודף לחברה על ידי הקבלן. בדיקת חלקי מבנה שנועדו להיות מכוסים 44 ( )2הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ללא הסכמתו של המפקח. ( )1הושלם חלק מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק ,לבחון ולמדוד את החלק האמור מהמבנה לפני כיסוי או הסתרתו. ( )2הקבלן יחשוף ,יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהמבנה לפי הוראת המפקח לצורך בדיקתו ,בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעות רצונו של המפקח .לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה רשאית החברה לחשוף ,לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהמבנה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו. ( )4ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ( )2תחולנה על הקבלן ,פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן ( )2והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח. ( )5הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן ,רשאית החברה לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. סילוק חומרים 45 פסולים ומלאכה פסולה ( )2המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,מזמן לזמן ,תוך כדי מהלך העבודה: (א) על סילוק כל החומרים שהם ממקום המבנה בתוך תקופת זמן אשר תצויין בהוראה בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם. (ב) על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בפסקה (א). (ג) על סילוקו ,הריסתו והקמתו מחדש של כל חלק כלשהו מהמבנה שהוקם על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 08( )1כוחו של המפקח לפי סעיף קטן ( )2יפה לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. ( )2לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן ( ,)2תהא החברה רשאית לבצעה על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והחברה תהא רשאית לגבותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. פרק ז' -מהלך ביצוע המבנה התחלת ביצוע 46 המבנה הקבלן יתחיל בביצוע המבנה בתאריך שייקבע על ידי החברה בהוראה בכתב שתיקרא "צו התחלת עבודה ,וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת המבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 22פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת בניגוד לכך. 47א הקבלן ימסור לוח זמנים התואם את תקופת הביצוע של החוזה בשיטת "גנט" או "פרט" וזאת לא יאוחר מיום קבלת צו התחלת העבודה .לוח זה יעודכן תוך כדי ביצוע העבודה אם וכאשר יהיו שנויים ולפי דרישת המהנדס .במקביל ינתנו הסברים לשינויים אלה. לוח זמנים ע"י הקבלן 47ב תכנית עדות -יסופקו למפקח לתכניות עדות (.)AS-MADE העמדת מקום 48 המבנה לרשות הקבלן לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע המבנה ,או בשעת מתן אותה הוראה ,תעמיד החברה לרשות הקבלן את מקום המבנה או חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של המבנה והמשכתו בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף .22לאחר מכן תעמיד החברה לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים ממקום המבנה ,הכל כפי שיידרש לביצוע המבנה בהתאם ללוח הזמנים האמור. מועד השלמת 49 המבנה ( )2הקבלן מתחייב להשלים את המבנה תוך התקופה שנקבעה בהצעת הקבלן ,שמניינה יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי החברה בהוראתה להתחלת ביצוע המבנה. ( )1הוראות סעיף קטן ( )2לסעיף זה תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסויים מהמבנה. ( )2ניתנה ארכה להשלמת המבנה בהתאם לסעיף 51להלן ,יוארך המועד להשלמת המבנה בהתאם לכך. )2( 51פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת ארכה או קיצור להשלמת המבנה מועד השלמת המבנה או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה או הפסקתה לפי סעיף 54 לחוזה הובאה בחשבון כאמור ,רשאית החברה ,לאחר שמיעת טיעוני הקבלן לקבוע בה את השינוי במועד השלמת המבנה. ( )1נגרם עיכוב בביצוע המבנה על ידי כח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת החברה לא היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת המבנה והחברה תקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים בתנאי כי: (א) הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר 21יום מיום תום התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע המבנה. (ב) הקבלן יהא חייב להביא ראיות ,לשביעות רצונה של החברה ,לרבות יומן העבודה, שהתנאים האמורים אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע המבנה. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 00עבודה בשעות 52 היום ובימי חול ( )2פרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר ,לא תיעשה עבודה בביצוע המבנה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ללא הסכמת המפקח בכתב. ( )1אין הוראות סעיף קטן ( )2חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים ,ללא הפסק או במשמרות רצופות ,או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון המבנה ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח על כל הנסיבות שבעבודה במפורש. החשת קצב ביצוע העבודה 51 ( )2אם יהיה צורך לדעת החברה ,בכל זמן שהוא ,להחיש את קצב ביצוע המבנה מכפי שנקבע תחילה ,תפנה החברה בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע המבנה בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות החברה הנוגעות לעניין שעות העבודה ,ימי העבודה ושיטת העבודה. ( )1מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן ( )2ונגרמו לו כתוצאה מכך ,לדעת החברה ,הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע המבנה לפי הקצב שנקבע תחילה ,תחזיר החברה לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שייקבע על ידי החברה בתוספת 27%עבור רווח והוצאות כלליות והוצאות מימון אם יהיו כאלה. ( )2לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן ( )2יחולו הוראות סעיף 71לחוזה זה ,ובלבד שהקבלן לא ישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע המבנה לפי הקצב שנקבע תחילה. 52 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים ( )2אם לא ישלים הקבלן את ביצוע המבנה תוך התקופה הנקובה בהצעתו ובהתחשב בארכה או בקיצורה לפי סעיף )2( 51לתנאי החוזה -ישלם הקבלן פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת המבנה ועד למועד השלמתו וקבלתו למעשה גודל הפיצויים המוסכמים והקבועים מראש יקבע באחוזים מהחשבון הסופי המאושר של הקבלן בעד ביצוע המבנה כשאחוז הפיצויים מפורט במסמך א' לחוזה זה ,המהווה חלק בלתי נפרד ממנו. ( )1החברה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן ( )2מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת .תשלום הפיצויים או ניכויים אין בו לכשעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את המבנה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. ( )2אם לפני השלמת המבנה נתן המפקח לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו מהמבנה ,לפי סעיף ,56והחברה החזיקה או השתמשה בחלק האמור ,יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן ()2 לפי הערך היחסי שבין חלק המבנה לבין המבנה כולו. הפסקת עבודה 54 ( )2הקבלן יפסיק את ביצוע המבנה ,כולו או מקצתו לזמן מסויים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת החברה בהתאם לתנאים ולתקופה שיצויינו בהוראה ולא יחדשנו אלא אם ניתנה לו ע"י החברה הוראה בכתב על כך. ( )1הופסק ביצוע המבנה ,כולו או מקצתו ,לפי סעיף קטן ( )2ינקוט הקבלן אמצעים להבטחת המבנה ולהגנתו לפי הצורך ,לשביעות רצונו של המפקח. ( )2הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע המבנה לפי הוראות החברה ,כאמור בסעיף קטן ( ,)2תחולנה על החברה ובלבד שהקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם ,תוך 21יום מיום קבלת הוראות המפקח ניתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כנ"ל .שיעור ההוצאות ייקבע על ידי החברה ,לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 49 - ( )4נגרמה הפסקת העבודה ,לדעת החברה ,באשמת הקבלן -תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן ,תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה ,על הקבלן. ( )5הופסק ביצוע המבנה ,כולו או מקצתו ,לצמיתות ,אחרי שניתן על ידי החברה צו התחלת עבודה לפי סעיף 46לחוזה והקבלן החל בביצוע המבנה למעשה תיעשנה מדידות סופיות לגבי המבנה כולו או כל חלק ממנו ,שהקמתו הופסקה ,הכל לפי העניין ,לכל המאוחר תוך 21יום מהתאריך שבו ניתנה הודעה בכתב ,כאמור ,לקבלן. ( )6במקרה האמור בסעיף קטן ( )5ישולם לקבלן הסכום המגיע בהתאם להוצאות המדידות כאמור בסעיף קטן ( )5והמחירים שבכתב הכמויות בתוספת אחוז מסויים מההפרש שבין 75%מהסך הכולל של כתב הכמויות ובין הסכום שנקבע על פי המדידות האמורות ומחירי היחידות שבכתב הכמויות כלהלן: לא עלה ההפרש שבין 75%מהסך הכולל של כתב הכמויות ובין הסכום שנקבע על פי המדידות לפי סעיף קטן זה ומחירי היחידות שבכתב הכמויות על( ₪ 5,111 :חמשת אלפים ש"ח) 8% - בעד כל סכום נוסף העולה על 5,111ש"ח (חמשת אלפים ש"ח) ואינו עולה ₪ 21,111 (עשרת אלפים ש"ח) 6% - בעד כל סכום נוסף העולה על 21,111ש"ח (עשרת אלפים ש"ח) ואינו עולה על 11,111ש"ח (עשרים אלף ש"ח) 4% - בעד כל סכום נוסף העולה על 11,111ש"ח (עשרים אלף ש"ח) ואינו עולה על 61,111ש"ח (שישים אלף ש"ח) 2% - בעד כל סכום נוסף העולה על 61,111ש"ח (שישים אלף ש"ח) 1% - לצורך חישוב גובה הפיצויים כמפורט לעיל ,יעודכן ערך החוזה ליום הפסקת העבודה בהתאם להפרש המדדים הנקובים על פי הסל הקבוע בחוזה בין המדד הבסיסי של החוזה לבין המדד של החודש בו הופסקה העבודה. מסכום זה ינוכו 15%וכן אחוזי העבודה שבוצעה בפועל לרבות התוספות שאושרו ,לעומת העבודה שצריכה היתה להתבצע לפי כתב הכמויות עד ליום הפסקת העבודה ,ומהיתרה שתיוותר ישולמו הפיצויים. פיצויים אלו ישאו ריבית החשב הכללי מיום הפסקת העבודה ועד לתאריך מתן הוראה לתשלום לחשב המשרד. ( )7א. רואים את מחצית הסכום המתקבל בסעיף קטן ( )6כשיפוי הקבלן בגין הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה ,כולל הפסד רווחים ,פרט להוצאות הקמת המתקנים כמפורט להלן ,ומחצית הסכום כשיפוי הקבלן בגין הקמה ופרוק של מתקני העזר ,הכנת דרכי גישה וכיוצא בזה .אם יוכיח הקבלן ,לשביעות רצון החברה ,כי הוצאותיו בסעיפים אלו (הקמת המתקנים) עולות על מחצית הסכום שבסעיף קטן (,)6 ישולם לקבלן מחצית הסכום שבסעיף קטן ( )6ובנוסף לכך ישולמו לו תשלומים נוספים עבור הקמה ופרוק של מבני עזר ,גדרות ,פלנטים ,לרבות היסודות לנ"ל ,דרכי גישה, קווי מים ומערכות אחרות וכן עבודות ושירותי עזר (להלן -המתקנים) ,הכל בתנאי שמתקנים אלה לא פורטו בכתב הכמויות ובתנאי שעל הקבלן לבצעם ולהשתמש בהם לצורך ביצוע העבודות על פי חוזה זה. ב. הוכיח הקבלן ,לשביעות רצון החברה ,את הוצאותיו כאמור לעיל ,יהא זכאי להחזר הוצאותיו הישירות בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה מתוך ההיקף הכולל של החוזה .הוצאות אלו ישאו ריבית החשב הכללי מתאריך ביצוע המתקנים ועד לתאריך מתן הוראות תשלום לחשב המשרד. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 45 - ( )8תשלום הריבית האמורה בסעיפים קטנים ( )6ו )7( -לעיל יהיה כפוף לתנאי הגשת החשבון הסופי כאמור בסעיף 67להלן בחוזה זה. ( )9הופסק ביצוע המבנה ,כולו או מקצתו ,לצמיתות אחרי חתימת החוזה ,אך לפני שניתן על ידי החברה צו התחלת העבודה כאמור ,אך הקבלן טרם החל בביצוע המבנה למעשה ,יחולו הוראות סעיפים קטנים ( )6ו )7( -ובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן רק מחצית הסכום שנקבע על פי הוראות סעיף קטן ( )6כאמור. ( )21נגרמה הפסקת ביצוע המבנה לפי סעיפים קטנים ( )5עד ( )9באשמת הקבלן -לא יהא הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כאמור. 55 שימוש או אי שימוש בזכויות על-ידי החברה ( )2הסכמה מצד החברה או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסויים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. ( )1לא השתמשה החברה או המפקח בזכויות הניתנות להם לפי חוזה במקרה מסוים ,אין לראות כך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה. פרק ח' -השלמה ,בדק ותיקונים תעודת השלמה למבנה 56 ( )2הושלם המבנה -יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת המבנה תוך 25 יום מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך 21יום מיום שהתחיל בה .מצא המפקח את המבנה מתאים לתנאי החוזה ומשביע רצונו -יתן לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה; ואם לא ,ימסור לקבלן רשימת התיקונים הדרושים לדעת המפקח; ואולם המפקח רשאי ,על פי שיקול דעתו ,לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים האמורים כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן שיבצע וישלים ,לשביעות רצון המפקח ,את התיקונים המפורטים ברשימה האמורה. ( )1אם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסויים מהמבנה במועד מסויים לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת המבנה ,או שהושלם חלק כלשהו מהמבנה והחברה החזיקה בו, השתמשה בו או עומדת להחזיק בו או להשתמש בו ,רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק המבנה האמור ,והוראות סעיף קטן ( )2תחולנה על מתן תעודת השלמה לגבי חלק המבנה כולו. בדק ותיקונים 57 ( )2לצורך החוזה ,תקופת הבדק פירושו :תקופה של 21חודשים או תקופה אחרת שנקבעה במפרטים או בתנאים המיוחדים .מניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת השלמה המבנה בהתאם לסעיף ,56או במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של המבנה - מתאריכי מתן התעודות האמורות לגבי החלקים האמורים. ( )1נתהווה במבנה ,תוך תקופת הבדק ,נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקוייה או שימוש בחומרים פגומים ,חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור ,הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ 2 -חודשים מתום תקופת הבדק; הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף 22לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל וכיו"ב ,ואשר נגרם ,לדעת המפקח ,כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים. ( )2אין בסעיף קטן ( )1דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף .)1( 58 \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 42 - ( )4ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים ( )1ו ,)2( -יחולו על הקבלן. פגמים וחקירת 58 סיבותיהם ( )2נתגלה פגם במבנה בזמן ביצועו ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח .היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה והתיקון על החברה; היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה -יחולו הוצאות החקירה על הקבלן ,וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו .אם הפגם אינו ניתן לתיקון היה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה. ( )1בנוסף לכל האמור בחוזה זה ,נתגלה פגם במבנה תוך 5שנים אחר גמר תקופת הבדק ,הנובע מביצוע המבנה שלא בהתאם לתנאי החוזה ,יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא ,ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה. 59אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי הסעיפים )1(57 ,)1(54ו ,)2( -או ,58רשאית החברה אי מילוי התחייבויות הקבלן לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת ,ובמידה שההוצאות האמורות לפי סעיפים ,)2(45חלות על הקבלן תהא החברה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות ,בתוספת של 25% שייחשבו כהוצאות משרדיות ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא החברה רשאית )2(45ו )3(-ו45- לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. פרק ט' -שינויים ,תוספות והפחתות שינויים 61 הערכת שינויים 62 ( )2החברה רשאית להורות בכל עת על כל שינוי לרבות :צורתו ,אופיו ,סגנונו ,איכותו ,סוגו ,גודלו, גובהו ,מתאריו וממדיו של המבנה וכל חלק ממנו .הכל כפי שתמצא לנכון והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד שערך כל השינויים לא יעלה על 21%מכלל היקף החוזה ולא יעלה על 51%מערך השינוי בכל סעיף וסעיף של כתב הכמויות. ( )1הוראות החברה על שינוי המבנה לפי סעיף קטן ( )2תיקרא פקודת שינויים ותימסר לידי הקבלן בכתב. ( )2פקודת שינויים ,שערך השינויים הכרוך בה -לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל -עולה על 21%מהסכום הנקוב בחוזה או על 51%מערך סעיף נפרד של כתב הכמויות ,תהיה חתומה ע"י מי שמייצג את החברה לעניין החוזה. ( )4פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל -לא יעלה על 21%מהסכום הנקוב בחוזה או על 51%מערך כל סעיף וסעיף בכתב הכמויות של החוזה. ( )2ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו עולה על 21%מסכום החוזה או על 51%מערך כל סעיף וסעיף שבכתב הכמויות כאמור בסעיף ,61ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות .לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי -ייקבע ערכם של מחירי היחידות החסרים במשא ומתן בין החברה לקבלן; ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי. ערכו של כל שינוי העולה על 21%מסכום החוזה או על 51%מערך כל סעיף וסעיף בכתב הכמויות ,כאמור בסעיף 61ייקבע במשא ומתן בין החברה והקבלן. ( )1בקביעת מחירי היחידות החסרים יילקחו בחשבון תעריפי שכר העבודה שייקבעו על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון בתוספת הוספות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור ,מחירי החומרים שנקבעו מזמן לזמן על ידי כל רשות מוסמכת ובהעדר קביעה בזאת לגבי חומרים בסיסיים ,המחירים הנקובים בטבלה החודשית \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 40המתאימה לחומרים בסיסיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הרווח וההוצאות הכלליות לא יעלו על 27%בתוספת הוצאות מימון לתקופה של חודשיים בשיעור ריבית החשב הכללי כפי שנקבע מפעם לפעם על ידי החשב הכללי .אם פרסמה החברה מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה וההתקשרות עם קבלני המשנה נעשתה ישירות עם החברה או באמצעות הקבלן ,ו/או אם כאשר העבודות הן עבודות פיתוח והמחירים לביצוען נקבעו על פי חוזים שנחתמו בעבר עם קבלני משנה לביצוע עבודות דומות ,התוספת לה זכאי הקבלן בגין עבודות קבלני המשנה תהיה בהתאם למה שנקבע בתנאי המכרז .לא נקבעה תוספת זו בתנאי המכרז תיקבע התוספת במשא ומתן בין הצדדים ובתנאי שתוספת זו לא תעלה על .21% ( )2על אף האמור בסעיף קטן ( ,)2אם קבעה החברה ,ביוזמתה היא או לפי בקשת הקבלן שמחיר יחידה הנקוב בכתב הכמויות אינו מתקבל על הדעת -רואים את מחיר היחידה כאילו אינו נקוב בכתב הכמויות ונוהגים לגבי קביעת מחיר יחידה מתאים בהתאם לאמור בסעיף קטן (.)1 ( )4קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי מחייב את העלאת שכר החוזה -יודיע לחברה בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור .עברו שלושים יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב כאמור ,רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה. תשלומי עבודה 61 יומית ( )2דרשה החברה בפקודת שינויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתה מן הראוי שתיעשה לפי עבודה יומית ,יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן יבוא על שכרו בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה והחומרים (במקום המבנה) בתוספת רווח הוגן וכיסוי חלק מתאים מההוצאות הכלליות .השכר יחושב בהתאם לכללים המפורטים בסעיף )1(62דלעיל ,אשר בהעדר הוראה מפורשת בחוזה המנוגדת להוראה זו יחושבו כאמור בסעיף )1(62דלעיל. ( )1ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע ע"י המפקח על יסוד רשימות שניהל הקבלן, לשביעות רצונו של המפקח ושל: א. כמויות החומרים שהושקעו בעבודה; ב. שמות העובדים ,מקצועותיהם ,סוגיהם במקצוע ,וכן ימי העבודה ,שעות העבודה ,ושכר העבודה כולל הטבות סוציאליות ,ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד; ג. הוצאות הובלה; ד. הוצאות ציוד מכני כבד. ( )2הרשימות הגמורות בסעיף קטן ( )1א ,ג ,ד ,תימסרנה למפקח בשני העתקים בסוף כל שבוע, ורשימות העובדים האמורים בסעיף קטן ()1ב ,תימסרנה למפקח בשני העתקים לאחר יום עבודה; אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח ,אם ימצאנו ראוי לאישור ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום. ( )4מחירי החומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בסעיף קטן ( )2לסעיף .57 לא יילקחו בחשבון תעריפי שכר עבודה העולים על תעריפי שכר העבודה שהונהג מזמן לזמן על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בו מספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון בתוספת ההטבות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור; תשלומים עבור הטבות סוציאליות המשתלמות על ידי הקבלן יילקחו בחשבון רק במידה ושיעורם אינו עולה על שיעור ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בו מספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 44רשימת תביעות 62 מדידת הכמויות 64 ( )2הקבלן יגיש למפקח כל חודשיים רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם ,ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע המבנה במשך החודש החולף. ( )1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן ( ,)2רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי ,פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור על כוונתו להגיש את התביעה. ( )2לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם ,תוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה ,יראו את הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי. ( )4שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחו של סעיף קטן ( )2לסעיף .62 פרק י' -מדידות ( )2הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות במבנה ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה. ( )1הכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתיעשנה ע"י המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו ע"י הקבלן, יבדקו ויאושרו ע"י המפקח .הכל לפי העניין .כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן .להסרת ספק מובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תמורה עבור ביצוע מדידות או עריכת חישובים. ( )2לפני בואו למדוד את המבנה ,כולו או מקצתו ,יתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו ,והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למקפח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך. ( )4לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות -רשאי המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם ,ויהיו רואים את המדידות כמדידותיהם הנכונות של הכמויות ,והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן .אולם אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור ,יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן (.)2 ( )5נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות -רשאי הוא לערער בכתב תוך 7ימים על כל כמות שנמדדה ,והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורות מחדש .אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלו ניגודי דעות בין הקבלן לבין המפקח ,תכריע בעניין זה החברה והכרעתה תהיה סופית. ( )6היה המבנה ,כולו או מקצתו ,מוכן למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם -לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה. )2( 65סכום שהוכלל ברשימת הכמויות באורח ארעי גרידא -ותואר בו במפורש כסכום ארעי -לכיסוי סכומים ארעיים ומחירים נקובים הוצאות ביצועו של חלק כלשהו מהמבנה -לא יוכלל בשכר החוזה; ובאם בוצע חלק מהמבנה האמור ,יוכלל בשכר החוזה ערכו של חלק המבנה האמור ,שייקבע בהתאם לסעיף 62במקומו של חומרים של הסכום הארעי הנקוב. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 41 - ( )1מחיר יחידה שנוקב בכתב הכמויות המבוסס על מחירים נקובים של חומרים מסויימים שיש להשתמש בהם בביצוע היחידה -יוחלף לצורך חישוב שכר החוזה במחיר היחידה שיתקבל על ידי הצגת המחירים הממשיים של החומרים האמורים (שנרכשו על ידי הקבלן לפי הוראות המפקח) במקומם של המחירים הנקובים. ( )2הקבלן מתחייב להמציא למפקח לפי דרישתו ,כל הצעת מחירים ,חשבון ,שובר ,קבלה וכיוצ"ב הנוגעים להשפעתם של סכומים ארעיים או מחירים נקובים של חומרים המופיעים בכתב הכמויות ,לפי סעיפים קטנים ( - )1( ,)2על חישוב שכר החוזה. פרק י"א -תשלומים תשלומי ביניים 66 סילוק שכר החוזה 67 ( )2בסופו של כל חודש ימציא הקבלן לפקידת האחזקה או למזכירת מנהל הנדסה בחטיבה וכן למפקח חשבון בשני העתקים -העתק אחד יועבר למפקח עם תאריך קבלה והעתק שני עם חתימת הפקידה ותאריך הקבלה יוחזר במקום לקבלן שיפורטו בו אומדן ערכו של חלק המבנה שבוצע מיום ביצוע המבנה עד סוף החודש האמור ,לרבות עבודות שבוצעו על פי פקודת שינויים ,יוגשו חישובי הכמויות הרלבנטיים לאותם סעיפים בחשבון שהוגש. ( )1המפקח יבדוק את החשבון ,לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו ,של חלק המבנה שבוצע כאמור ,כפי שנקבע על ידו ,ואם פורטו בכתב הכמויות סכומים מיוחדים לצורך מבנים ארעיים או ציוד מיוחד ,יוסיף המפקח אחוז מסוים ,לפי שיקול דעתו ,מהסכומים הנקובים. ( )2מתשלומי הביניים שנקבעו ע"י המפקח לפי סעיף קטן ( )1לעיל המהווים חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע המבנה עד סוף החודש האמור ,יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וסכום המימון ששולם לקבלן כמפורט בסעיף 42א' וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה ,עד סוף החודש האמור. התשלום לקבלן יהיה שוטף 61 +יום ,מיום קבלת החשבון מהקבלן. הקבלן רשאי לקבל העתק מחשבון המאושר ע"י המפקח /מנהל הנדסה בחטיבה /מהנדס מרחב. ( )4במקרה של הסתייגות או הערות לחשבון ,רשאי הקבלן להגיש השגותיו עד 21יום מיום ביצוע החשבון. ( )5במקרה של פיגור בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה ,תשלם החברה ריבית החשב הכללי על התשלום שעליו חל הפיגור כפיצוי בגין הפיגור האמור .התשלום האמור ישולם באופן של שוטף 61 +יום מיום קבלת החשבון מהקבלן לתשלום הריבית .על התשלום בתוך תקופה זו לא תחול ריבית והצמדה. ( )6אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו יחזירם לחברה מיד עם דרישתה .במקרה של פיגור בהחזר הסכום הנדרש ,ישלם הקבלן ריבית החשב הכללי על סכום זה. ( )7אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום הסכמת החברה או המפקח לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע המבנה או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים. ( )2לא יאוחר מ 61 -יום מתאריך תעודת ההשלמה למבנה כולו יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו .שכר החוזה ייקבע סופית ע"י החברה ,וישולם לא יאוחר מתום 225 יום מיום הגשת החשבון ע"י הקבלן .איחר הקבלן בהגשת החשבון יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון הסופי ע"י החברה אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהגשת החשבון כאמור \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 41לעיל. ( )1תשלום שכר החוזה לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף ,66וכל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה ע"ח שכר החוזה אם שולם, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע לחברה מהקבלן על פי החוזה ,או לפי חוזה בין החברה לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת. ( )2עלה ההפרש בין חשבון הביניים האחרון (לפני החשבון הסופי) לבין החשבון הסופי שאושר ע"י החברה על 5%משכר החוזה הסופי ,יהיה הקבלן זכאי לתשלום ריבית החשב הכללי על ההפרש מעל ל 5% -כאמור בגין הפיגורים בתשלום שבין התקופה החלה החל מתום תקופה של שוטף + 61יום מקבלת החשבון הסופי ע"י הקבלן ועד למועד תשלום החשבון הסופי. איחר הקבלן בהגשת החשבונות ,לא יחשב לצורך תשלום הריבית פרק זמן שבו איחר הקבלן בהגשת חשבונותיו ,ויחולו עליו הוראות סעיף .)2(67 ( )4החשבון הסופי ישולם לקבלן לכשימציא הקבלן לחברה הצהרה על חיסול כל תביעותיו וערבות או ערבויות לתקופ(ו)ת הבדק להנחת דעתה של החברה ובנוסח שנקבע על-ידה בטופס ,221-22שדוגמתו מצורפת לחוזה .הערבויות יהיו כמפורט להלן: א. גובה הערבות לתקופת בדק רגילה ( 21חודשים קלנדריים או תקופה אחרת ,כפי שנקבע במסמך א' של החוזה -סעיף ו') יהיה 1%מערך שכר החוזה הסופי בתוספת מע"מ. הערבות תהיה ערבות בנקאית בלתי מותנית ,צמודה למדד מחירי התשומה בבנייה למגורים. ב. גובה הערבות לעבודות מיוחדות ולתקופת בדק מוגדלת ( 5שנים או תקופה אחרת ,כפי שנקבע במסמך א של החוזה -סעיף ז') יהיה לפי אחוזים המצויינים בסעיף ז' של המסמך הנ"ל ,מערך שכר הסופי של העבודות המיוחדות בתוספת מע"מ. הערבות תהיה ערבות בנקאית בלתי מותנית ,צמודה למדד מחירי התשומה בבנייה למגורים. ( )5לא הגיעו הצדדים לידי סיכום בדבר גובה התשלום הסופי המגיע לקבלן כאמור לעיל ,יהיה הקבלן רשאי ,בכפיפות לאמור בסעיף זה ( )67לקבל את הסכום שאינו שנוי במחלוקת בין הצדדים בתנאי שהקבלן ימציא את רשימת תביעותיו הסופיות. ( )6בכל מקרה של פיגור בתשלום שכר החוזה הסופי לידי הקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה זה ,ישא התשלום הסופי ריבית החשב הכללי כפיצויים בגין הפיגור כאמור. תשלום הריבית האמור ישולם באופן של שוטף 61 +יום ,מיום קבלת החשבון מהקבלן לתשלום ריבית על התשלום בתוך תקופה זו לא תחול ריבית והצמדה. ( )7אם שולמו לקבלן תשלומי יתר יחזירם לחברה מיד עם דרישתם על-ידה .בכל מקרה של פיגור בהחזר תשלומי היתר כאמור ,ישא ההחזר ריבית החשב הכללי מיום דרישת החברה ועד ליום התשלום בפועל כפיצוי בגין הפיגור. ( )8במקרה של אי הגשת חשבון במועד ,תהיה החברה רשאית (אך לא חייבת) להכין את החשבון בעצמה ,ולחייב את הקבלן בגין הוצאותיה בהכנת החשבון ,מוסכם בין הצדדים כי סכום הוצאותיה של החברה הוא 1%מהחשבון. עותק מהחשבון שיוכן ע"י החברה ישלח לכתובת הקבלן כפי שהיא רשומה אצל החברה, הקבלן יוכל לחלוק על החשבון ולהוכיח שאינו נכון ,ונטל ההוכחה יהיה מוטל על הקבלן, במקרה כזה ישלם הקבלן את הוצאותיה של החברה בבדיקה המחודשת של החשבון. מוסכם בין הצדדים שסכום הוצאותיה של החברה בבדיקה המחודשת הוא 211ש"ח. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 47הסכומים האמורים לעיל מהווים פיצוי מוסכם ומוערך מראש שהקבלן לא יוכל לחלוק עליו, זאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לחייב את הקבלן בסכום הוצאותיה בפועל ,אם הסכום בפועל יהיה גבוה יותר מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 67לעיל ,חובתה של החברה לביצוע תשלומים מותנית בהגשת חשבון במועד. תנודות במחירי 68 החומרים ובערך העבודה ( )2מוסכם במפורש ,כי שום תנודות בשכר העבודה ,או במחירי החומרים אשר על הקבלן לספקם לפי החוזה (כולל הוצאות הובלתם למקום המבנה) ,לא ישנו את שכר החוזה ,אלא בהתאם לתנאים וההנחיות שבהגדרות סעיף 2לחוזה. ( )1מחירי היחידה שבהצעה ובחוזה יהיו קבועים ולא ישתנו בגין תנודות במדד תשומות הבניה ו/או כל מדד אחר ו/או שינויים בשערי החליפין של המטבע הישראלי ו/או מכל סיבה אחרת. ( )2לא ישולמו לקבלן כל תשלומים נוספים מכל סוג שהוא כתוצאה מתנודות במדד וכן לא תשולם לו כל תוספת עבור הוצאות כלליות ורווח. ( )4הוזמנו מהקבלן בצוע עבודות נוספות שאינן כלולות בחוזה וסוכמו מחירי יחידה לעבודות אלה יחולו על עבודות אלה תנאי סעיף זה. ( )2היה לחברה יסוד להניח ששכר החוזה ששולם או העומד להיות משולם לקבלן מניח לקבלן רווח מופרז רשאית החברה לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב להמציא לחברה ,למפקח ולנציגיהם את כל הפנקסים ,החשבונות והמסמכים האחרים הנוגעים לחוזה או לביצוע של פעולה כלשהי הכרוכה בביצוע החוזה ,וכן לתת כל ידיעות אחרות הן בעל פה והן בכתב שתידרשנה לביצוע החקירה. מניעת רווח מופרז 69 תשלומים ומיסים 71א ( )2מ.ע.מ - .לכל סכום המשולם לקבלן עפ"י חוזה זה יצורף מע"מ בשיעורו עפ"י הדין ,במידה והקבלן חייב בתשלום מע"מ בגין התקבול ,וזאת בכפוף לקבלת חשבונית מס המאפשרת לחברה לקזז את סכום המע"מ הנקוב בחשבונית .סכום המע"מ יועבר לקבלן ביחד עם התשלום. ( )1קבעה החברה כתוצאה מהחקירה כאמור כי לפני שיקול דעתה מניח שכר החוזה רווח מופרז - יופחת שכר החוזה כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתקבל על הדעת בלבד כפי שייקבע ע"י החברה והקבלן מתחייב להחזיר לפי דרישה כל סכום שקיבל מעל לשכר החוזה מופחת כאמור .כן רשאית החברה לנכות כל סכום שיגיע לקבלן מהחברה או לגבות אותו בכל דרך אחרת. ( )2לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל על הדעת לפי סעיף זה יובאו בחשבון הרווחים המקובלים אצל קבלנים אחרים שביצעו מבנים מטעם החברה בתנאים דומים. ( )4החברה לא תהיה רשאית לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה ,לאחר 21חודש מיום מתן תעודת סיום תקופת הבדק. ( )1ניהול פנקסים -הקבלן ימציא אישור על ניהול פנקסים כדין על ידו ,לפני חתימת החוזה ובכל עת שיידרש לכך ,ומילוי הדרישה יהא תנאי לביצוע כל תשלום. ( )2מס במקור -מכל תשלום ינוכה מס במקור כדין. פרק י"ב -סיום החוזה או אי המשך ביצועו תעודת סיום החוזה 72 ( )2בתום תקופת הבדק ,תמסור החברה לקבלן תעודת סיום החוזה -המפרשת כי המבנה בוצע והושלם בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה המלאה של החברה. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 48 - ( )1מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פותרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת היא לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. סילוק יד הקבלן ממקום המבנה 71 ( )2החברה תהיה רשאית לתפוס את מקום המבנה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את המבנה בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד ,והמתקנים ,או בכל חלק מהם ,שבמקום המבנה ,או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה -בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: א. כשהקבלן לא התחיל בביצוע המבנה או שהפסיק ביצועו ,ולא ציית תוך 24יום להודאה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע המבנה או כשהסתלק מביצוע המבנה בכל דרך אחרת; ב. כשהמפקח סבור שקצב ביצוע המבנה איטי מידי כדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו והקבלן לא ציית תוך 24יום להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת המבנה במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו; ג. כשיש בידי החברה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות; ד. כשהקבלן הסב את החוזה ,כולו או מקצתו לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע המבנה - בלי הסכמת החברה בכתב; ה. כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סידור עם או לטובת נושיו ובגוף מאוגד ,כשהגוף בפירוק (פרט לפירוק ללא חיסול עסקים ,לשם יצירת גוף מאוגד אחר); ו. כשיש בידי החברה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. ( )1הוצאות השלמת המבנה כאמור ברישא לסעיף קטן ( )2יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא, בנוסף להוצאות האמורות ,בתוספת של 25%מהן כתמורה להוצאות משרדיות. ( )2תפיסת מקום המבנה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן ( )2אין בהם משום ביטול החוזה ע"י החברה. ( )4תפסה החברה את מקום המבנה בהתאם לסעיף קטן ( )2יודיע המפקח בכתב תוך 61יום על כך לקבלן ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק המבנה שבוצע עד למועד תפיסת מקום המבנה ואת פירוט החומרים ,הציוד והמתקנים שהיו במקום המבנה אותה שעה. ( )5תפסה החברה את מקום המבנה האמור בסעיף קטן ( )2והיו בו חומרים ,ציוד או מתקנים ,רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום המבנה את החומרים ,הציוד והמתקנים או כל חלק מהם; ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 24יום ,רשאית החברה על חשבון הקבלן לסלקם ממקום המבנה לכל מקום שיראה בעיניה ולא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שיגרם להם. הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של החברה להשתמש בחומרים ,בציוד ובמתקנים או למסרם כאמור בסעיף קטן (.)2 \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 40 - ( )6נתפס מקום המבנה ,לא תהיה החברה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה ,אלא בכפוף לאמור בסעיף קטן (.)7 ( )7עלה אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו (להלן - אומדן שכר החוזה) על הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום המבנה ,של הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המפקח לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן ( )1ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לחברה מחמת כל דחייה בהשלמת המבנה ומחמת נזקים אחרים -תהיה החברה חייבת בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל אמור ,ובלבד שהפרש זה לא יעלה על הסכום הכולל של ערך אותו חלק המבנה שהקבלן ביצע עד למועד תפיסת מקום המבנה על ידי החברה ושל ערך החומרים ,הציוד והמתקנים שנתפסו במקום המבנה ושהחברה השתמשה בהם או שנמסרו על ידה ,הכל כפי שיקבע על ידי המפקח. ( )8עלה הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום המבנה ,שהוצאות השלמת המבנה נבדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המפקח ,לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן ( )1ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לחברה מחמת כל דחייה בהשלמת המבנה ומחמת נזקים אחרים על אומדן שכר החוזה ,יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוזה. ( )9הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה לפי סעיף 41ולא לגרוע מהן. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. ( )2אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה כולו או מקצתו מפאת מלחמה, או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה ,יפנה הקבלן לחברה והחברה תיתן לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה ,כולו או מקצתו ,והקבלן ימלא אחר הוראות החברה בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע המבנה האמור. אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה 72 קיזוז 74 מבלי לפגוע בזכויותיה האחרות זכאית החברה לקזז מכל סכום המגיע ממנה לקבלן ,בין מכח חוזה זה ובין ממקור אחר ,כל חוב והתחייבות בין קצובים ובין שאינם קצובים ,המגיעים לה מן הקבלן או חליפיו ,מכח חוזה זה או מכל מקור אחר. ויתור על פרטיות 75 הקבלן מוותר בזאת ,בכל הנוגע והנובע מחוזה זה ,על כל זכות המוקנית לו ,אם מוקנית ,בקשר לחוק הגנת הפרטיות או תקנות לפי חוק זה ,ומצהיר כי הוא יודע שהחברה זכאית להעביר כל פרט הידוע לה בהקשר לחוזה זה לאחרים ,לרבות לרשויות המדינה. ( )1הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה לפי סעיף קטן ( )2יהיה - ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודת השינויים .נוסף לזה ישולם לקבלן סכום שייקבע בהתאם לאמור בסעיף 54של חוזה זה. ( )2תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן ,כולל תביעות פיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור. ( )4לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני המבנה ,כולם או מקצתם ,ממקום המבנה או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות החברה לפי סעיף קטן ( ,)2רשאית החברה לבצע את הפעולות בכל דרך אחרת ,והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת 25%שייחשבו כהוצאות משרדיות -ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המפקח לכיסוי חלק מתקבל על הדעת מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון החברה. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 19 - מסמך א מצורף לחוזה מס' _____________________ מקום המבנה _____________________________________ ריכוז נתונים תיאור הסעיף בתנאי החוזה סעיף מספר א. שיעור הריבית בגין פיגורים בתשלומים 2 ריבית החשב הכללי ב. אחוז הניכוי משכר החוזה עבור בדיקות חומרים )6( 42 1.5% ג. אחוז הפיצויים המוסכמים והקבועים מראש עבור כל יום פיגור בהשלמת המבנה 52 1.5 %מהחשבון הסופי ד. תקופת הזמן להשלמת המבנה 49-51 ה. תקופת הבדק לעבודות רגילות 57 ו. גובה הערבויות ותקופות הבדק לעבודות מיוחדות67,57 : עד 22.21.25חודשים קלנדריים ללא התייקרות 21חודשים גובה הערבות [] [] [] [] [] [] ז. לעבודות איטום על בסיס ארג +ביטומן 1שכבות לעבודות איטום ביריעות משופרות או איטום מיוחד אחר לעבודות הלבנת גגות בצבעים אקרילים ודומיהם לעבודות טיח חוץ כולל תערובות צמנטיות ,אקריליות ,צבע וכו' לעבודות ציוד מיזוג כולל יחידות מפוח לעבודות ______________________ ___ % ___ % ___ % ___ % ___ % ______ % תקופת הבדק ___ שנים ___ שנים ___ שנים ___ שנים ___ שנים ___ שנים מחירי היחידה שבהצעה ובחוזה יהיו קבועים ולא ישתנו בגין תנודות במדד תשומות הבנייה ו/או כל מדד אחר ו/או שינויים בשערי החליפין של המטבע הישראלי ו/או מכל סיבה אחרת. עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ הקבלן ____________________ .2 שם ______________________ ____________________ .1 חתימה ____________________ ____________________ .2 חותמת ____________________ \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 15 - "עמידר" -החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ צו התחלת עבודה לפי חוזה מס'______________________ : _____________________________________ : חטיבה /מרחב ר"פ /סניף _____________________________________ : מקום העבודה (ישוב /שכונה) _____________________________________ : מספרי הבתים _____________________________________ : הגוף באחוזים _____________________________________ : סה"כ יח"ד _____________________________________ : תיאור העבודה _____________________________________ : שם הקבלן _____________________________________ : היקף כספי התחלתי _____________________________________ : שם ומספר תקציב :תקופת ביצוע _______ :חודשיים. מס' הזמנה________________ : בהתאם לסעיף 46לתנאי החוזה הנ"ל ,הנני מורה לכם להתחיל בביצוע העבודה. מר ____________ :מונה לפקח מטעם החברה על ביצוע העבודה לפי חוזה זה. תקופת הביצוע הנקובה בחוזה תתחיל בתום 7ימים מתאריך מתן צו זה. עם קבלת הצו ,יתקשר הקבלן עם מהנדס האזור לצורך קבלת השטח המיועד לביצוע העבודה. בהתאם לסעיף 48לתנאי החוזה ,יעמיד מהנדס האזור לרשות הקבלן את השטח הנ"ל או חלק ממנו, הדרוש להתחלת ביצוע העבודה. השטח ימסר לקבלן תוך 7ימים מתאריך מתן צו זה ,בנוכחות בא כח "עמידר". .2 .1 .2 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .21 .22 .21 .22 .24 .25 אישור הקבלן על קבלת הצו מוציא הצו בשם חברת "עמידר" בע"מ המפקח שמונה לפרוייקט מר/גב' ____________ מס' טלפון נייד ____________ תאריך מתן הצו שם___________________ : שם______________________________ : חתימה_________________ : חתימה וחותמת______________________ : תפוצה.2 : .1 .2 .4 .5 הקבלן חשב האזור מהנדס האזור תיק החוזה תיק צו התחלת עבודה \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 12 - לכבוד "עמידר" -החברה לאומית לשיכון בישראל בע"מ _______________________________________________ _______________________________________________ א.ג.נ,. הנדון :ערבות בנקאית בלתי מותנית לבקשת ה"ה( ______________________________________________ :להלן :החייבים) הננו מתחייבים בזה כלפיכם לשלם לכם סך של ________________________ (ש"ח). (במילים ________________________________________________ :שקלים) סכום זה יוצמד למדד המחירים לצרכן מן המדד הידוע בתאריך כתב ערבות זה ,ועד למדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע כל תשלום בפועל (להלן" :סכום הערבות"). הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות (או כל סכום אחר בגבולות סכום הערבות) ,תוך 2ימים ממועד קבלת דרישה שלכם בכתב ,ללא כל תנאי ,דרישה ,ראיה או הוכחה מוקדמת ,וללא כל קשר ליחסים ביניכם לבין החייב/ים או אחרים ו/או ליחסים ביניכם ובינינו ו/או ליחסים בין החייבים לבינינו ,ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את הסכום מהחייב תחילה. ונכבד כל דרישה שתתקבל עד ליום זה ועד בכלל ,וזאת תוך 2ימים תוקף הערבות עד ליום: ממועד קבלת הדרישה ,ובלבד שסך כל הדרישות לא יעלה על סכום הערבות. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. התחייבות זו שלנו כלפיכם היא מוחלטת ובלתי חוזרת ולא תבוטל לפני מועד סיומה אלא אם נקבל הסכמה מפורשת שלכם כתובה וחתומה כדין. תאריך_______________________ : בכבוד רב, בנק ____________________ \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 10 - ק ב ל ן !! לפני מילוי הצעתך ודא שברשותך המסמכים הבאים-: .5אישור מרואה חשבון המראה את היקף פעילותך בשנת 2950 .2המלצות מגופים ו/או מוסדות איתם עבדת בעבר. .0רישום המשאבים שברשותך בדף המתאים לכך בהצעה ( מס' צוותים מס' כלי רכב וכו' ). .4מסמכים אחרים לפי הרשום בחומר המכרז שים לב !! המסמכים הנ"ל יקבעו את ציונך וישפיעו על סיכוייך לזכות במכרז ,לכן עשה כל מאמץ לצרף את המסמכים הרלוונטים. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 14 - מסמך "ו" -הצעת הקבלן מכרז /חוזה מס'250-1520-15 : לביצוע עבודות גינון ,השקיה ופיתוח חצרות בירוחם דף זה ימולא בהקפדה ע"י המציע ( :שים לב ,יש למלא סעיפים : ) 025 הצעתנו הינה : יש לסמן בשני הסעיפים ( .5אחזקת גינון .2 ,ביצוע עבודות גינון) את האלטרנטיבה המוצעת ולחתום .0 .5 לאחזקת גינון (תחזוקה שוטפת): חתימת הקבלן א .תוספת של __________ %ביחס לאומדן ( מסמך "ו") _________________ ב .הנחה של __________ %ביחס לאומדן ( מסמך "ו") _________________ ג .קבלת מחירי האומדן כפי שהם ( .מסמך "ו") _________________ לביצוע עבודות גינון ,השקיה ופיתוח לפי סעיפי מחירון עמידר (עבודות חד פעמיות): חתימת הקבלן א .תוספת של __________ %ביחס לאומדן ( מסמך "ו") _________________ ב .הנחה של __________ %ביחס לאומדן ( מסמך "ו") _________________ ג .קבלת מחירי האומדן כפי שהם ( .מסמך "ו") _________________ חתימתנו ליד אחת מהאלטרנטיבות הנ"ל מהווה את הצעתנו ( .אין למלא יותר מאלטרנטיבה אחת ולא תיפסל ההצעה). שם הקבלן - _________________________________ כתובת הקבלן - _________________________________ טלפון - ____________________ - פלאפון - ____________________ תאריך - ____________________ חתימה - ____________________ פקס \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. ____________________ - 11 - מסמך "ו" – המשך -אומדן מכרז /חוזה מס'250-1520-15 : לביצוע עבודות גינון ,השקיה ופיתוח חצרות בירוחם הערות: סיכום הסכומים של סעיף ( 5אחזקת גינון) וסעיף ( 2ביצוע עבודות ).....מהווים יחד את הצעת הקבלן במכרז זה. האומדן לאחזקת גינון +עבודות חד פעמיות עפ"י מחירון הינו בלתי מחייב. כל הסכומים אינם כוללים מע"מ. מספר הבתים אינו מחייב ויכול להשתנות כתוצאה ממכירת דירות או מסיבה אחרת. רמת הגינה יכול להשתנות עקב שינויים במצב הגינה. מס' בתים יח"ד מחיר חודשי ליח"ד סה"כ לחודש ()₪ סה"כ שנתי ()₪ רמה 5 2 10 09.99 5,109 50,989 רמה 2 54 502 25.99 4,902 48,084 רמה 0 8 222 51.99 0,009 00,019 009 0,019 5 סה"כ אומדן שנתי בש"ח תחזוקה שוטפת 555,084 אומדן לעבודות חד פעמיות 29,999 סה"כ אומדן שנתי בש"ח :תחזוקה שוטפת 2עבודות חד פעמיות 020,212 שם הקבלן - _________________________________ כתובת הקבלן - _________________________________ טלפון - ____________________ פקס - ____________________ פלאפון - ____________________ תאריך - ____________________ חתימה - ____________________ \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 11 - מסמך "ו" – המשך – רשימת כתובות ופרוט יח"ד מכרז /חוזה מס'250-1520-15 : לביצוע עבודות גינון ,השקיה ופיתוח חצרות בירוחם כתובת מס' ישוב אלכחיל 051 315 ירוחם בילוים 051 316 הרצל 057 317 צבי בורנשטיין 318 חובבי ציון 029 320 חובבי ציון 025 321 חובבי ציון 022 322 חובבי ציון 020 323 אלכחיל 197 507 אלכחיל 198 508 אלכחיל 190 509 בורנשטיין 159 510 יצחק שדה 120 629 יצחק שדה 630 יצחק שדה 631 יצחק שדה 632 יצחק שדה 633 הפלמח 639 יצחק שדה 652 יצחק שדה 653 יצחק שדה 654 אלכחיל 701 יצחק שדה 750 משרדי הסניף-ר"ח הבילוים יח"ד 21 22 29 27 21 23 20 22 30 31 35 19 7 8 8 8 8 18 18 18 18 16 40 שם הקבלן - _________________________________ תאריך - ____________________ חתימה - ____________________ \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. רמה 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 - 17 - מסמך "ו" – המשך – כללי מכרז /חוזה מס'250-1520-15 : לביצוע עבודות גינון ,השקיה ופיתוח חצרות בירוחם תנאים כלליים לעבודות חד פעמיות .5 כללי א .במסגרת מכרז/חוזה זה יהיה על הקבלן לבצע עבודות "גינון חד פעמי" " +אחזקה יזומה בחצרות" עפ"י הסעיפים המופיעים בקטלוג הסעיפים הממוחשב -פרק 45 ,49לרבות סעיפים חריגים הקשורים לפיתוח חצרות. ב .תיאורי העבודות בסעיפים השונים בכתבי הכמויות (המחירון) הם תמציתיים בלבד ואינם ממצים את כל התחייבויות הקבלן ,אשר תוארו במפרט הטכני המיוחד ,המפרט הכללי ובאוגדן פרטים סטנדרטיים של חב' עמידר. ג. יש לראות את המוקדמות של המפרט הטכני הבינמשרדי ,מפרטים מיוחדים וראשי פרקים נוספים ,תקנים ישראליים ,כתבי הכמויות ותנאים כלליים כמשלימים זה את זה. ד .הקבלן אינו רשאי לדרוש תוספת מחיר עבור עבודות שיש צורך לבצע בהתאם למתואר במוקדמות ,במפרט הטכני המיוחד ,במפרט הכללי ,באוגדן פרטים סטנדרטיים ,בתקנים ובתקנות ואשר אינן רשומות בסעיפי רשימת הכמויות. כל המתואר במסמכים אלה משלימים את סעיפי רשימת הכמויות ,והם חלק בלתי נפרד של רשימת הכמויות (המחירון). .2 אופן מסירת העבודות על ידי חברת עמידר א .חברת עמידר תזמין ותמסור עבודות באמצעות האזור והמרחבים. בזמן מסירת העבודה ימסרו לקבלן טופס הוראות ביצוע עם רשימת סעיפים וכמויות באומדנה, להזמנת העבודה הידועה. בהוראות ביצוע ימולאו כל הפרטים :מקום העבודה ,היקף משוער של הביצוע ומועד סיום העבודה. ב .במיקרים דחופים תועבר לקבלן הודעה טלפונית עם פרטי המקום ומהות העבודה. על הקבלן לשלוח צוות עובדים הדרוש לתיקון תוך זמן שלא יעלה על 4שעות. .0 אישור חשבונות הקבלן יגיש חשבונות רק עבור עבודות שביצועם הסתיים ונערכה עבורן קבלה סופית. חשבונות יוגשו באופן שוטף במהלך החודש וישולמו לאחר 19יום מגמר החודש השוטף (שוטף .)19 + \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 18 - רמות תשלום לאחזקת גינון התשלום לאחזקת הגינה ,מבוסס על מספר הדירות להן שייכת הגינה. על מנת ליצור קשר בין גודל הגינה לגובה התשלום ,נקבעו 0רמות תשלום. רמה א' -כאשר שטח גינת הבית גדול מ 22 -מ"ר ליח"ד. רמה ב' -כאשר שטח גינת הבית בגבולות 0-22מ"ר ליח"ד. רמה ג' -כאשר שטח גינת הבית קטן מ 0 -מ"ר ליח"ד. המפרט הטכני בשלשת הרמות הנ"ל זהה. אפשרות נוספת לרמת תשלום ג' ,כאשר מרבית הגינה הושחתה העבודה מתרכזת בעיקר בתחום נקיון החצר (חצרנות) .במקרה זה שטח הגינה לא יימדד והעבודה תבוצע לפי מפרט "אחזקת גינון מינימלי מסמך "ז. "5 סיווג -הבתים לרמות ,כפי שמופיע במכרז הינה באומדנה בלבד .הסיווג המחייב יהיה על סמך מדידת שטח החצר לפי המקדמים הבאים( :כל שטח יוכפל במקדם). * שטחים מגוננים :דשא ,שיחים ,ורדים צמחי כיסוי מקדם .5.9 - * שטחי דשא שהתייבשו עקב בצורת וכו' מקדם 9.0 - * שטחי מדרך ,שבילים ,רחבות מרוצפות ,שטח ריצוף ,חורשות, שטח ריצוף בקומת העמודים שניקיונם באחריות הקבלן מקדם .9.2 - * שטח מגרשי חניה שניקיונו באחריות הקבלן . מקדם . 9.5 - חובת ההוכחה תהיה על הקבלן .בכל מקרה שלדעת הקבלן רמת התשלום צריכה להיות גבוהה יותר ממה שנקבע יהיה עליו למדוד את השטח ולהגיש תרשים שטח עם חישוב הכמויות ,אשר ,לאחר בדיקה ,ישמש כאסמכתא לקביעת רמת התשלום. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 10 - מסמך "ז" מכרז /חוזה מס'250-1520-15 : לביצוע עבודות גינון ,השקיה ופיתוח חצרות בירוחם מפרט טכני מיוחד לאחזקת גינון (רמה א' ב') .5 מבוא א. מפרט כללי לאחזקת גנים -פרק 45.1אחזקת גנים המפרט הטכני שלהן מבוסס על המפרט הכללי "לעבודות גינון והשקיה" פרק + 45מפרט כללי לאחזקת גנים פרק 45.1במפרט הכללי בהוצאת משרד הביטחון ההוצאה האחרונה .כל המצוין במפרט המיוחד בא להוסיף ,להדגיש ,להסביר או לשנות סעיפים מסוימים. כל הסעיפים הרלוונטיים במפרט הכללי שלא היה צורך לשנותם במפרט המיוחד ,תקפים גם במפרט המיוחד .במקרה של סתירה בין המפרט הכללי והמפרט המיוחד ,יהיה המפרט המיוחד הקובע. כל האמור בפרק המשנה הכללי 4599 -במפרט הכללי הנ"ל ,כולל חוקים ותקנות ,תקנים, פרסומים של משרד החקלאות והפנים ,רשות המים ,שמירה על מתקנים קיימים בשטח ,מדידות וסימון ,בטיחות ורישוי ,שימור צמחיה קיימת -תקף גם במפרט המיוחד. קבלת העבודה (הגינות ומערכות ההשקיה) לפני תחילת העבודה ,יערך סיור לקבלת הגינות יחד עם הקבלן היוצא (המסיים את חוזה) .הגינות ימסרו לאחר טיפול גנני לפי לוח הזמנים של הקבלן היוצא ,הקבלן הנכנס ימשיך את העבודה על פי לו"ז של הקבלן היוצא ,זאת על מנת לשמור על רצף תדירות הטיפולים הגנניים. הקבלן הנכנס יאשר קבלת כל גינה וגינה לרבות מערכת ההשקיה ויערוך רשימת ליקויים ,אם יהיו ,אשר ימסרו לקבלן היוצא לתיקון. ב. תדירות הטיפולים הגנניים הטיפולים הגנניים יבוצעו בתדירות של אחת לשבועיים. אחת לשבוע כפי שיקבע ,יערך סיור משותף של ב"כ חב' עמידר והקבלן או מנהל עבודה מטעמו, בתנאי שיהיה גנן מקצועי בעל תעודה סוג ,0לצורכי בדיקת העבודה. בכל סיור ייבדק מדגם מהגינות שטופלו ,בהתאם ללו"ז החודשי המאושר ,במהלך שבוע. על הקבלן לבצע בכל גינה ,את כל העבודות בהתאם לסעיפי המפרט ,בתאריכים המופיעים בתכנית העבודה. ג. יומן עבודה על הקבלן לציין מדי יום ביומן העבודה את הגינות בהם בוצעה העבודה ,לציין ביצוע עבודות מיוחדות ,והערות במידה וישנם .במהלך הסיור ירשום ב"כ חב' עמידר את הערותיו והערכתו (ציון) לאיכות ורמת תחזוקת הגינון. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 19 - על הקבלן לשפר/לתקן בהתאם להערות והוראות ב"כ עמידר עד למועד הטיפול השני (תוך שבועיים). היומן עם הערכת ב"כ עמידר (ציון) יהוו בסיס לאישור חשבון הקבלן .על הקבלן להציג את יומן העבודה לבדיקה בכל עת שיידרש לכך ע"י ב”כ עמידר. ד. אישור חשבונות המחירים הנקובים בחוזה מתבססים על ביצוע עבודה באיכות טובה בתדירות של אחת לשבועיים ,כל איחור בביצוע העבודה מהתדירות הנ"ל ,יגרום לקיזוז יחסי מהמחיר. התשלום יהיה בהתאם לטיב העבודה (ציון) כפי שיקבע עפ"י משקל שנקבע לכל מרכיב מהעבודה כדלקמן: מרכיב העבודה מ ס " ד .5ניקיון כללי של שטח הגינה/החצר ,לרבות שטחי חנייה מדרך ריצוף ,וכל' .2עידור ,קלטור ,גרוף הדברת עשביה .0גיזום ועיצוב עצים .4גיזום ועיצוב שיחים .1הטיפול במדשאה :כיסוח ,קנטים ,מילוי קרחות טיפול במחלות אוורור ,התרשמות כללית .1השקיה דשא ,שיחים לפי הכללים תקינות מערכת השקיה .7ניהול יומן עבודה מסודר ,הקפדה על תיעוד ביצוע העבודות ,דיווח על מפגעים בחצר..... התייחסות להערות הפיקוח. הגשת תוכנית עבודה חודשית בזמן. סה"כ הציון המשוקלל משקל גינה עם דשא משקל גינה ללא דשא 51% 09% 51% 1% 51% 21% 29% 1% 21% 9 29% 51% 1% 1% 599% 599% ציון ציון משוקלל )5 לכל אחד מהמרכיבים יינתן על ידי ב"כ עמידר ציון מ.9 - 599 - )2 הציון המשוקלל הוא המכפלה של משקל באחוזים של מרכיב העבודה בציון. )0 הציון הממוצע המשוקלל Xמספר יח"ד שבהסכם Xמחיר ליחידה = תשלום חודשי. )4 הציון המשוקלל שינתן בבדיקה המדגמית של 21 %או יותר מהגינות ,יקבע את גובה התשלום החודשי של כל הגינות שבחוזה. )1 הציון יינתן במעמד הבדיקה ולא ישתנה לאחר תיקון הליקויים .אי ביצוע תיקון הליקויים ע"י הקבלן ,יגרום לעיכוב בתשלום החשבון. )1 ציון נמוך אינו פוטר מתיקון הליקויים ושיפור איכות העבודה. הקבלן מחויב בתיקון הליקויים בהתאם להערות ביומן. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 15 - ה. תכנית עבודה חודשית -לוח זמנים על הקבלן לשלוח בדוא"ל תכנית עבודה חודשית מודפסת 59 ,ימים לפני תחילת חודש העבודה. בתכנית יפורטו מועדי העבודה בכל גינה ,תוך הקפדה על תדירות שלא תעלה על פעם בשבועיים. לאחר אישור לו"ז יש להקפיד על ביצוע העבודה עפ"י המועדים המצוינים. סטייה מתכנית העבודה מחייבת הודעה מראש בפקס/דוא"ל. ו. יעוץ מקצועי במידה ותתעורר בעיה מקצועית בתחום הדברת מזיקים ומחלות ,התאמת דישונים ,בעיות בהתפתחות צמחיה ,מדשאה ,ורדים ,עצים וכדומה ,שלא ימצא לה פתרון בידי הקבלן .יממן הקבלן יעוץ מקצועי של מומחה בתחום ,על פי דרישה בא כוח עמידר. ז. מסירת הגינות לקבלן מחליף בגמר התקשרות ,מכל סיבה שהיא ,על הקבלן להעביר בצורה מסודרת של כל גינה וגינה ,לרבות מערכות ההשקיה ,לקבלן המחליף. הגינות ומערכות ההשקיה צריכות להימסר במצב תקין .במידה וידרשו תיקונים ושיפורים ,יש לבצעם תוך 1ימים מיום הגשת רשימת תיקונים. תיקון שלא יבוצע ע"י הקבלן היוצא ,ימסרו לביצוע הקבלן הנכנס ,ע"ח הקבלן היוצא ,בתוספת דמי טיפול. .2 תאור העבודות א. ניקיון ניקוי שטח הגינה וחצר הבית לרבות מגרש חניה ,חורשות פינות משחק ,שבילים שטחי מדרך למיניהם וקומת עמודים. שטחים מרוצפים ינוקו במטאטא ,שאר השטחים במגרפה .הניקיון יכלול :הרקת אשפתונים, פינוי וסילוק :כסחת דשא ,גזם ,כל פסולת ,גרוטאות ,חפצים המושלכים ע"י הדיירים ,גדרות ופחונים לא חוקיים. תדירות הביצוע -אחת לשבועיים. ב. השקיה ותחזוקת מערכת ההשקיה ()45915 )5 אחריות הקבלן לתקינות מערכת ההשקיה ושלמותה החל מההתחברות למקור מים ,לרבות מגופים ואביזרי החיבור ,מתייחסת גם לנזקים כתוצאה מוונדליזם ,גניבות ,בלאי וכדומה וכוללת את כל אביזרי ראש מערכת ללא יוצא מהכלל .כמו כן ,ממטרות גיחה ,מתזים, טפטפות ,צנרת ,קוצבים ,בקרי השקיה ממוחשבים ,תא ומכסה ראש מערכת ,מנעולים וכד'. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 12 - )2 בגינות בהם מותקנים בקרי השקיה ממוחשבים אחריות הקבלן לספק את הסוללות בהתאם לצורך ולהפעילם בהתאם להנחיות ההשקיה של משרד החקלאות (מקדם התאיידות). במידת הצורך ולפי קביעת מפקח הגינון יידרש הקבלן להוסיף ממטרת גיחה/מתז לגינה, כולל הצנרת הנדרשת לכך ,לצורך שיפור ותגבור מערכת ההשקיה הקיימת ,זאת במסגרת התחזוקה השוטפת ,מבלי לקבל תשלום עבור תוספת ממטרה/מתז. מספר הגינות שבהם יידרש הקבלן ,במהלך שנה ,לתגבר את מערכת ההשקיה ע"י תוספת ממטרות גיחה לא יעלה על 19%ממספר הגינות המטופלות. הערה :חובת הקבלן לתקינות מערכת ההשקיה חלה במהלך כל השנה והינה חלק -בלתי נפרד מאחזקה השוטפת של הגינה. הטיפול בראש המערכת :אחת לשנה לבצע טיפול יסודי בראש המערכת כדלהלן: איתור נזילות ,החלפת אביזרים פגומים בחדשים ,הסרת חלודה באמצעות מברשת פלדה, צביעת קטעים חלודים בצבע ממיר חלודה ולאחר מכן צביעת כל חלקי המתכת בצבע יסוד. הטיפול מתייחס הן לראש מערכת מעל פני הקרקע והן לראש מערכת הנמצא בתוך תא. תא ראש מערכת :טיפול יסודי בתא ראש המערכת שיכלול ניקיון כללי של התא, תיקוני טיח ,פינוי עודפי אדמה 29 ,ס"מ מתחת לאביזרי ראש המערכת, מילוי שכבת חצץ בעובי 59ס"מ. מכסה ראש מערכת וקופסאות הגנה לקוצבים: הטיפול במכסה תא ראש המערכת יכלול:שימון צירים ,החלפת צירים ,תיקון ע"י ריתוכים בהתאם לצורך ,ניקיון המכסה הסרת חלודה ,צביעה בצבע ממיר חלודה צבע יסוד וצבע עליון מסוג סופר לק עד לקבלת כיסוי מלא. ג. עיבודי קרקע והדברת עשבים ()45912 עיבודי הקרקע כמו קלטור ו/או עידור יבוצעו בתדירות של אחת לשבועיים. בערוגות בהם הצמחייה דלילה ניתן להסתפק בעידור סביב לצמח /עץ ברדיוס 19ס"מ בלבד. הדברת עשבים -גם בשטחי ריצוף ומדרך. ד. זיבול ודישון ()45914 הדשן (מקבוצת איטי שחרור) יסופק ויפוזר ע"י הקבלן ועל חשבונו ,פעם בשנה לפחות (בחודש אפריל) בהתאם למינון השנתי שבטבלה: מדשאות או צמחים שצמיחתם והתפתחותם מתעכבת עקב מחסור בדשנים ,ידושנו בהתאם לצורך עפ"י הוראת ב"כ עמידר מספר פעמים. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 10 - כמות דשן שנתית לדונם אשלגן כלורי 09ק"ג 09ק"ג חנקן צרוף זרחן סופר פוספט 51ק"ג 52ק"ג אדמה כבדה 21ק"ג 29ק"ג אדמה בינונית קלה על הקבלן להמציא לפי דרישה חשבונית מס ותעודות משלוח המעידות על רכישת הדשן וכמו כן לתאם עם ב"כ עמידר את מועדי הפיזור. ניתן לצמצם את כמויות הדישון ע"ס תוצאות בדיקות קרקע .שיזמין ויממן הקבלן בהתאם לטבלה המצורפת. היסוד חנקן N - זרחן P - אשלגן K - ה. שיטת המיצוי במעבדה כמות מומלצת לעומק של 21ס"מ דשא *** עצים ושיחים בקרקע 29 51 ורדים וצמחים עונתיים 09 בתמיסה במיצוי רוויה 49 09 19 שיטת אולסן בקרקע 29 51 09 בסידן 52 59 51 במיצוי כלורי כמות דשן מוספת ( עם חסר ) 5ק"ג חנקן צרוף/ד' * לכל 2חלקי מיליון חנקן חסרים 8ק"ג /דונם סופר – פוספט כל 5חלק מיליון זרחן חסר. 51ק"ג אשלגן כלורי לכל ח"מ חסר מנות גדולות מ – 09ק"ג יש לחלק לשתיים טיפול בעצים ()459115 העבודה מתייחסת הן לעצים צעירים והן לעצים בוגרים. בנוסף לשיקולים מקצועיים של גיזום עצים ,יש להתייחס לשיקולים פונקציונלים ובטיחותיים, כמו דרישות דיירים ,קירבת ענפים לחוטי חשמל ,טלפון ,מבנים ,תלונות וכד' שלגביהם אין מועד מוגדר לביצוע הגיזום והדבר כפוף לצורך למנוע נזקים כתוצאה מקריסת עצים והנחיות ב"כ עמידר. עצים יבשים וגדמי עצים יש לסלק מהגינות. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 14 - ו. שיפור מערכות השקיה השלמת גינון ותיקוני פיתוח עבודות שיפור מערכות השקיה תוספת צמחיה ותיקוני פיתוח הן חלק בלתי נפרד מהחוזה ועל הקבלן לבצעם עפ"י הזמנת ב"כ עמידר לפי סעיפי מחירון עמידר שבתוקף ,בהתאם לתוספת / הנחה שבחוזה. לאביזרי צנרת השקיה שאינם מופיעים במחירון ישולם מחיר האביזר נטו (לאחר הנחה של הספק) ,בתוספת ( 21 %עבודה ורווח קבלני). הגדרת העבודות הנ"ל: עבודות שיפור מערכות השקיה .5תוספת קווי השקיה חסרים (עפ"י קביעת ב”כ עמידר). .2החלפת קווי מים שבלתי ניתנים לתיקון (עפ"י קביעת ב”כ עמידר). .0החלפת מכסי ארגזי ראש מערכת חלודים ורקובים שלא ניתן לתקנם עפ"י קביעת ב”כ עמידר). .4התקנת קוצבי מים ,בקרי השקיה ,בגינות בהם לא קיימים קוצבים. .1התקנת ממטרות גיחה בגינות בהם לא קיימות ממטרות גיחה. התקנת ראש מערכת חדש ,שינוי מיקום ראש מערכת (עפ"י קביעת ב"כ עמידר). הערה :ככלל בכל הגינות מערכות ההשקיה תקינות עם קוצבי מים ,ממטירי גיחה ראשי מערכת ותאי ראש מערכת תקינים. חתימת הקבלן על פרוטוקול קבלת הגינון תהווה אישור לתקינות מערכת ההשקיה והגינות .לא תתקבל כל טענה מצד הקבלן לאחר מכן ,אלא אם צוין הדבר בפרוטוקול קבלת הגינון שיערך לפני מסירת הגינות לאחריות הקבלן. שיפור מערכות ההשקיה והגינות יבוצעו לפי שיקול דעתה של חב' עמידר. חב' עמידר אינה מתחייבת לבצע שיפורים ושינויים כלשהם. עבודות גינון .5נטיעת עצים ,שיחים ,ושתילת דשא מעבר לנדרש במסגרת האחזקה השוטפת (שתיל ליחידה, 89מר השלמות דשא). בהתאם לסעיפים בפרק 45.90של קטלוג סעיפים לעבודות אחזקה גינון פיתוח . עבודות פיתוח .5תיקון וביצוע ריצוף ,גדר אבן ,גדרות מתכת ,תיקון ותחזוקה של ריהוט גן קיים בחצר תוספת אלמנט פיתוח ,בהתאם לסעיפים בפרק 49בקטלוג. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 11 - ז. הטיפול בדשאים ()459114 תדירות כיסוח המדשאות אחת לשבועיים לפחות ,מדשאות בהם קצב צימוח מוגבר אשר כיסוח בתדירות של 54יום עלול לפגוע במראם ,עקב "קרקוף" יכוסחו בתדירות בהתאם לנדרש ,על מנת לקבל מדשאה ירוקה ונאה. הטיפול בקרחות מתייחס לקרחות שנוצרו מכל סיבה שהיא ולאו דווקא מרשלנות הקבלן .שטחים חשופים או דלילים בגודל עד 89מ"ר לגינה ,ישתלו ע"ח הקבלן גם בגינות שהתקבלו עם קרחות. במידה וב"כ עמידר יחליט לשתול את הקרחות במרבדי דשא ,במקום שתילת שלוחות ,אזי הכשרת השטח ,תהיה על חשבון הקבלן וחב' עמידר תממן את עלות מרבדי הדשא בלבד (לפי מחירון עמידר). הערה :הכשרת קרקע תבוצע לפי סעיף 45959של המפרט הכללי. ח. ט. שתילת מילואים והגנתם ()45917 )5 הסעיף כולל :אספקת צמחים למיניהם ,הכשרת הקרקע ,זיבול ,אחריות קליטה .הביצוע לפי פרק " 45.92עבודות נטיעה ושתילה". )2 נטיעות מילואים יבוצעו על בסיס מחירון עמידר ובהתאם להנחה/תוספת על ידי הקבלן לפי פרק " 45.90עבודות במסגרת תחזוקת גינון". סילוק פסולת הגינון סילוק פסולת הגינון ,גזם גרוטאות וכד' יבוצע בהתאם לחוקי העזר של הרשות המקומית. י. תחזוקת גדרות מתכת ביצוע תיקונים שוטפים בגדרות למינם ע"י מתיחה וקשירה של רשת רופפת .או חיזוק והשלמת ברגים .במידה והגדר במצב שאינו מאפשר תיקון ,לפי הוראת המפקח ,על הקבלן לסלק הגדר והעמודים מהשטח. שרידי גדרות ועמודים של גדרות ומעקות ישנם יש לעקור ולסלק. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 11 - מסמך "ז"0 מכרז /חוזה מס'250-1520-15 : לביצוע עבודות גינון ,השקיה ופיתוח חצרות בירוחם מפרט טכני מיוחד לאחזקת גינון מינימאלי (רמה ג') .5 המבוא של מסמך ז' מפרט טכני לאחזקת גינון רמה א' ב' מתייחס גם למסמך זה. בסעיף ד' שבמבוא יחולו השינויים כדלקמן: העבודה משקל באחוזים ניקיון החצר/הגינה ,שטחים מרוצפים וקומת עמודים טיפול בעצים ,שיחים ודשא ,עיבודי קרקע (בחורף) .2 79 09 תאור העבודה א. ניקיון כמו במסמך ז' .התדירות ,אחת לשבועיים. ב. עיבודי קרקע והדברת עשבים בחדשי החורף יבוצעו עידורים ו/או קלטורים סביב השיחים בתדירות של פעם בחודש. ג. טיפול בעצים ושיחים כמו במסמך ז' אבל בתדירות של אחת לחודש. ד. הטיפול בדשאים במידה וקיימת מדשאה או עשביה ירוקה יש לכסחה ולנקותה כמו במסמך ז' פרט להשקיה. בתדירות של אחת לחודש. ה. סילוק פסולת הגינון ותיקון גדרות כמו במסמך ז'. ו. תחזוקת מערכת השקיה במידה וקיימת נזילה ממערכת ההשקיה יש לבצע ניתוק או פעולה אחרת להפסקת הנזילה .לפי הוראות המפקח יש לסלק זקיפים ישנים המהווים סכנה. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 17 - מסמך "ח" -ביטוח מכרז /חוזה מס'250-1520-15 : לביצוע עבודות גינון ,השקיה ופיתוח חצרות בירוחם פנייה לקבלן .5 ביום __________ נחתם עמך חוזה קבלנים לביצוע עבודות קבלניות מס' חוזה ___________________. .2 עמידר ערכה ביטוח עבודות קבלניות לתקופה מ 5/52/2951 -עד 09/55/2951במסגרת ביטוח זה יבוטחו העבודות המבוצעות על ידך על פי חוזה מס'______________. .0 הכיסוי הביטוחי כולל כדלקמן: בביטוח זה נכללים בין השאר הקבלן וקבלני המשנה שלו כמבוטחים ,בכפוף למילוי כל התחייבויותיהם. הביטוח כולל בהתאם לתנאיו וסייגיו כיסוי בגין נזק לעבודות ,חבות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים. התיאור הנ"ל בכפוף לכל תנאי הפוליסה וסייגיה. הביטוחים כמפורט לעיל חלים במשך תקופת ביצוע העבודה וחיובי הקבלן על פי ההסכם . מובהר בזאת במפורש כי הביטוח כמפורט לעיל לא יחול על מי שגרם לנזק בזדון. .4 במסגרת תנאי הפוליסה בה מבטחת עמידר הנך נדרש לתנאים הבאים: לקיים את תנאי ביטוח העבודות במלואם לרבות נוהל עבודות בחום וכל שאר נוהלי הבטיחות והמיגון לרבות שמירת האתר ,המהווים חלק מתנאי ביטוח העבודות ,לרבות כאלה שיובאו לידיעת הקבלן בעתיד . ככל שנדרשת שמירה מבחינת אופי העבודות ,הנך אחראי בלעדית על קיום שמירה באתר העבדות ולשאת בכל אובדן או נזק שיגרם עקב אי קיום שמירה ,כאמור. לשתף פעולה עם עמידר ,ככל שיידרש ,לשם שמירה ומימוש של זכויות עמידר על-פי ביטוח העבודות ,ובכלל זה ,להודיע לעמידר מיד עם היוודע לך או למי מטעמך על אירוע או נסיבות העלולים לשמש עילה לתביעה .ההודעה תימסר לעמידר באמצעות טופס הדיווח ,המצ"ב מסומן כנספח ח.5 - לשאת בסכומי ההשתתפות העצמית במקרה של נזק בר שיפוי על פי ביטוח העבודות ולשלם לעמידר מיד עם דרישתה הראשונה .סכום זה יהווה חוב כלפי עמידר ויגבה על ידי עמידר על ידי ניכויו מן התשלום שיגיע לקבלן או בכל דרך אחרת לרבות ממימוש ערבות בנקאית . \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 18 - השתתפויות עצמיות: 59%מהנזק מינימום ₪ 21,999מקסימום ₪ 599,999 בגין נזק עקיף עקב תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים 1%מהנזק מינימום ,₪ 29,99מקסימום ₪ 299,999 נזקי טבע נזקי רעידת אדמה .1 59%מהנזק מינימום ₪ 09,999מקסימום ₪ 1,999,999 בגין כל נזק אחר לפי פרק א' של הפוליסה ₪ 59,999 בגין תביעות לפי פרק ב' (ביטוח אחריות כלפי צד ג') של הפוליסה ₪ 59,999 בגין תביעות על פי פרק ג' (ביטוח חבות מעבידים) של הפוליסה ₪ 59,999 בגין תביעות מל"ל ₪ 29,999 בגין נזקי רעד ₪ 29,999 עמידר תגבה סך של 9.7%בגין הוצאות מנהלה הסכום ינוכה מכל חשבון שיוגש על ידך בגין העבודות נשוא החוזה והנכללות בביטוח . _________________ חתימת עמידר הנני מסכים ומאשר את האמור לעיל. __________________ חתימת הקבלן 2חותמות \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 10 - נספח ח0- תאריך____________: לכבוד מחלקת הביטוחים ,חב' עמידר שד' שאול המלך 00 תל-אביב הנדון :הודעה על אירוע תאריך האירוע_____________________: פרטי ה אירוע_______________________________________________________: נא סמן האם באירוע היו נפגעי גוף: כן ,פרטי הנפגע :שם פרטי_________ שם משפחה_________ת.ז_____________. לא פרטי מוסר ההודעה: שם מלא_________________________ תפקיד__________________________: חתימה__________________________: טלפון___________________________: \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 79 - מסמך "ט" – ערבות בנקאית מכרז /חוזה מס'250-1520-15 : לביצוע עבודות גינון ,השקיה ופיתוח חצרות בירוחם לכבוד עמידר ,החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ ________________________________________ ________________________________________ א.ג.נ,. הנדון :ערבות בנקאית בלתי מותנית לבקשת ה"ה(_______________________________________________ :להלן :החייבים) הננו מתחייבים בזה כלפיכם לשלם לכם סך של_______________₪ (במילים.) ₪(________________________________________ : סכום זה יוצמד למדד המחירים לצרכן מן המדד הידוע בתאריך כתב ערבות זה ,ועד למדד שפורסם לאחרונה לפני בצוע כל תשלום בפועל( .להלן " :סכום הערבות"). הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות (או כל סכום אחר בגבולות סכום הערבות) ,תוך 0ימים ממועד קבלת דרישה שלכם בכתב ,ללא כל תנאי ,דרישה ,ראיה או הוכחה מוקדמת ,וללא כל קשר ליחסים ביניכם לבין החייב/ים או אחרים ו/או ליחסים ביניכם ובינינו ו/או ליחסים בין החייבים לבינינו ,ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את הסכום מהחייב תחילה. תוקף הער בות עד ליום ______________ ,ונכבד כל דרישה שתתקבל עד ליום זה ועד בכלל ,וזאת תוך 0 ימים ממועד קבלת הדרישה ,ובלבד שסך כל הדרישות לא יעלה על סכום הערבות. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. התחייבות זו שלנו כלפיכם היא מוחלטת ובלתי חוזרת ולא תבוטל לפני מועד סיומה אלא אם נקבל הסכמה מפורשת שלכם כתובה וחתומה כדין. תאריך___________________ : בכבוד רב, בנק_________________________ : \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 75 - מסמך "י" – דרישות הגנת הסביבה מקבלן מכרז /חוזה מס'250-1520-15 : לביצוע עבודות גינון ,השקיה ופיתוח חצרות בירוחם קבלן נכבד, חברת עמידר מוסמכת ופועלת על פי תקן ISO14001ולכן עליך לפעול על פי כללי הגנת הסביבה המפורטים להלן ולחתום בהתאם: .1כללי - קיום ומימוש דרישות הנחיות ותקנות של המשרד להגנת הסביבה בהתאם לאופי המקום והפעילויות שאמורות להתבצע. - חל איסור לזיהום :קרקע ,מקורות מים ,אוויר (על פי כללי המשרד להגנת הסביבה). - אין לשפוך חומרים כימיים לביוב אלא למקומות המיועדים להם (מיכלי אגירה). - כל החומרים הכימיים /המסוכנים יפונו על ידי הקבלן ולא יושארו בשטחי החברה. - להקפיד על שימוש באמצעי הגנה בעת פעולות עם חומרים מסוכנים. - הציוד שברשותך תקין ,בדוק בהתאם לנדרש בחוק. - לחסוך באנרגיה ככל שניתן (חשמל ,מים). - על כל אירוע חריג (בנושא סביבה) יש לדווח לממונה הסביבה של החברה. - חובה לאסוף ולפנות – ניילונים ,בקבוקי פלסטיק /זכוכית ,סוללות ,פחיות עם שאריות חומרים (צבע ,מדלל ,חומרים כימיים וכו'). הערה :לא יזרקו חומרים אלה לתוך המכלים /מכולות של החברה. - לא יבוצע ניקיון מכלים או שאריות אחרות בשטח החברה. - הקבלן מתחייב להשתמש (ככל שנית) בחומרים הידידותיים לסביבה ובהתאם להגדרות של החומרים ( MSDSשל החומרים). - כל עובד של הקבלן יתודרך בנושא הסביבה ויחתום על מסמך זה. - הקבלן מצהיר שבידיו אישורים תקפים הנדרשים לביצוע עבודותיו מטעם המשרד להגנת הסביבה והוא מתחייב להעבירם לגורמים המוסמכים של החברה. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 72 - .2דרישות נוספות מקבלן הגינון - שימוש בדישון ידידותי לסביבה. - לוודא קיום שסתום אל חוזר בקו הדישון (מיכל הדישון) למניעת הזרמת הדישון לקו המים. - שימוש בזבל קומפוס ככל שניתן במקום חומרים כימיים. - שימוש משכיל בהשקיה האוטומטית בהתאם לעונות השנה. א .פרטי הקבלן: חברה_____________________________________________________ : שם____________________________ :תפקיד_____________________ : חתימה _________________________ :תאריך_____________________ : ב .פרטי העובדים שתודרכו והוסמכו על ידי הקבלן: שם ומשפחה _____________________________ :ת.ז______________________ . שם ומשפחה _____________________________ :ת.ז______________________ . שם ומשפחה _____________________________ :ת.ז______________________ . שם ומשפחה _____________________________ :ת.ז______________________ . שם ומשפחה _____________________________ :ת.ז______________________ . \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 70 - מסמך "יא" -אופן מתן הציון מכרז /חוזה מס'250-1520-15 : לביצוע עבודות גינון ,השקיה ופיתוח חצרות בירוחם לשם בחירת המציע הזוכה תבחן עמידר את נתוני המציע עפ"י אמות המידה והמשקלות שלהלן: למציע מוכר בעמידר מהתקשרות קודמת -מ 2-השנים האחרונות ( קבלן ותיק ** ) : שביעות רצון מחזור כספי ( -יכולת כספית ) סה"כ - 79נקודות מקסימום. 09נקודות מקסימום . 599 למציע שלא עבד עם עמידר ( קבלן חדש ) : המלצות קבלן רשום באיגוד קבלני גינון ()2950 הצהרה בדבר משאבי המציע מחזור כספי סה"כ - 01נקודות מקסימום. 51נקודות 29נקודות מקסימום. 09נקודות מקסימום. 599 אופן הניקוד בגין הסעיף של המחזור הכספי (יכולת כספית ) יקבע כדלהלן : יכולת כספית – "כ" מוגדרת כ - יכולת כספית כ>2 > 2כ > 5.1 < 5.1כ > 5.9 > 5.9כ > 9.8 > 9.8כ > 9.7 > 9.7כ מחזור כספי שנתי. אומדן ביצוע שנתי ניקוד ( ציון ) 09 21 29 51 59 ועדת המכרזים רשאית לפסול את ההצעה **קבלן ותיק -מוגדר כמציע שהוא יחיד או תאגיד אשר יש לו התקשרות חוזית עם עמידר לביצוע עבודת שיפוץ/אחזקה ו/או שהייתה לו התקשרות כנ"ל וטרם חלפו 0שנים מיום סיום ההתקשרות הנ"ל עד למועד פרסום המכרז. קבלן חדש – מוגדר כמציע אשר במהלך 0השנים טרם פרסום המכרז לא היה מצוי בהתקשרות חוזית עם עמידר לביצוע עבודה אחזקה /שיפוצים. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 74 - מסמך "יב" -אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים מכרז /חוזה מס'250-1520-15 : תאריך__________ : לכבוד חברת עמידר שד' שאול המלך 20 תל – אביב הנדון :אישור על מחזור כספי (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים) לשנת 5102 לבקשתכם וכרואי חשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן: א .הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת ____________. ב .הדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם לתקופה 05.52.50 - 5.5.50בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. לחילופין: הדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם לימים 05.52.50 – 5.5.50בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. ג .חוות הדעת/דו"ח הסקירה שניתנה לדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) לימים 5.5.50- 05.52.50אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד (.)5 לחילופין: חוות הדעת/דו"ח הסקירה שניתנה לדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) לימים 5.5.50- 05.52.50כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. לחילופין: חוות הדעת/דו"ח הסקירה שניתנה לדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) לימים 5.5.50- 05.52.50כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. ד .בהתאם לדו"חות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים לימים 05.52.50 – 5.5.50המחזור הכספי של חברתכם לתקופה 0.0.02-20.05.02הינו שווה ל ____________ ₪לא כולל מע"מ. בכבוד רב, ________________________ רואי חשבון .5לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללת תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר ,00יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד. הערות: נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט .2990 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 71 - מסמך "יג" אישור עורך דין או רואה חשבון לגבי התאגדות ומורשי חתימה לכבוד חב' עמידר שד' שאול המלך 20 תל – אביב הנדון :מכרז מס' 250-1520-15 אני ____________________ מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז הנדון: ________________________ (שם מלא של עו"ד /רואה חשבון). .5שם המציע (כפי שהוא רשום ברשם החברות): ____________ ______________________________________________________ .2סוג התארגנות_______________________________________________________ : .0תאריך התארגנות__________________ : .4מספר מזהה__________________ : .1שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ,תפקידם ומספרי הזהות שלהם: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ בכבוד רב, ___________________ שם מלא _______________________ עו"ד /רו"ח __________________________________ כתובת \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. ______________________ חתימה וחותמת ____________________ טלפון - 71 - מסמך "יד" -התחייבות להעדר ניגוד עניינים מכרז /חוזה מס'250-1520-15 : שנערכה ונחתמה ב__________ ביום ____ בחודש ________ שנת ______ על ידי ________________ ת.ז________________ . מכתובת ___________________ הואיל ועמידר מקבלת את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן; והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין; והואיל והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים/הספקת הטובין ולאחריו; לפיכך הנני מתחייב כלפי עמידר כדלקמן: .5הגדרות בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: "השירותים/הטובין" – בהתאם למפורט במסמכי המכרז. "עובד" – כל אחד מעובדי נותן השירות אשר באמצעותו יינתנו השירותים/הטובין למזמין. "מידע" – כל מידע ( ,)informationידע ( ,)know-howידיעה ,מסמך ,תכתובת ,תוכנית ,נתון ,מודל, חוות דעת ,מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת. "סודות מקצועיים" – כל מידע אשר יגיע לידי אחד מצוות היועצים בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין ,בין אם נקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל :מידע שיימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. .2הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי ,במהלך תקופת מתן השירותים/הספקת הטובין ,ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפנייה ,למעט באם הוועדה הרלוונטית אישרה בכתב ,לאחר שהעובדות הוצגו בפניה ,כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז. .0הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים נשוא המכרז/טובין נשוא מתן השירותים/הספקת הטובין ,למעט מטעם המזמין ,במהלך תקופת מתן השירותים/הספקת הטובין בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה ,אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין. .4הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני ,עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים ,מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. .1הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי ,להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 2- 0להלן ,בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין .המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים ,והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו ,בהקשר זה. .1ולראיה באתי על החתום___________________ : \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 77 - מסמך "טו" -התחייבות לשמירה על סודיות מכרז /חוזה מס'250-1520-15 : שנערכה ונחתמה ב__________ ביום ____ בחודש ________ שנת ______ על ידי ___________________________ ת.ז________________ . מכתובת _________________________ הואיל ועמידר מקבלת את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן; והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין; והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת עמידר להגן; לפיכך הנני מתחייב כלפי עמידר כדלקמן: .5הגדרות בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: "השירותים/הטובין" – בהתאם למפורט במסמכי המכרז. "עובד" – כל אחד מעובדי נותן השירות אשר באמצעותו יינתנו השירותים/הטובין למזמין. "מידע" – כל מידע ( ,)informationידע ( ,)know-howידיעה ,מסמך ,תכתובת ,תוכנית ,נתון ,מודל, חוות דעת ,מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת. "סודות מקצועיים" – כל מידע אשר יגיע לידי אחד מצוות היועצים או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין ,בין אם נקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל :מידע שיימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. .2שמירת סודיות הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים/הספקת הטובין נושאי מכרז זה .למען הסר ספק ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,הנני מתחייב לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים. הנני מתחייב כי י דוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהווה עבירה לפי פרק ז' (בטחון המדינה ,יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין ,תשל"ז.5077- הנני מצהיר כי ידוע לי ,כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי ,לגורם שאינו מורשה לקבלו ,עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם ,עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על פי סעיף 1לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א.5085- ולראיה באתי על החתום____________________ : \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 78 - מסמך "טז" מכרז /חוזה מס'250-1520-15 : אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נושאת השליטה במידה ולא יוגש התצהיר מטעם עורך הדין והאישור מטעם רואה החשבון ,המשמעות היא שאין מדובר בעסק בשליטת אישה וטופס זה לא ניתן יהיה להשלמה מאוחר יותר לכבוד חב' עמידר שד' שאול המלך 20 תל – אביב הגדרות: אמצעי שליטה – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א.5085- מחזיקה בשליטה – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,בעצמה או יחד עם נשים אחרות ,במישרין או בעקיפין ,בלמעלה מ 19% -מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק. נושא משרה – מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי וכל ממלא תפקיד כגון זה בעסק ,אף אם תוארו שונה. עסק – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל. עסק בשליטת אישה – עסק שאישה מחזיקה בשליטה בו ואשר יש לה ,ביחידות או עם נשים אחרות ,את היכולת לכוון את פעילותו; ובלבד שהתקיימו התנאים א' ו -ב' באישור רואה החשבון לעיל. קרוב – בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה. אני גב' __________________________ ,מספר זהות ___________________ ,שם התאגיד _________________________ ,ע"מ ________________________ ,מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב 5002-לעניין עידוד נשים בעסקים. _________________ חתימה __________________ שם מלא אני עו"ד ________________________ ,מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א.5085- המחזיקה בשליטה בחברת ________________________ ,ע"מ _________________________ הינה גב' ________________________ מס' זהות_______________________ _______________ שם מלא ________________ חתימה ____________________________ כתובת _______________ חותמת _________________ טלפון בנוסף נדרש לצרף אישור מטעם רואה חשבון כי בעסק האישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מהתנאים האלה: א .אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה. ב .אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובי משפחה של המחזיקה בשליטה. \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 70 - מסמך "יז" – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז מכרז /חוזה מס'250-1520-15 : אני הח"מ _____________________ מס' ת.ז ____________________ .העובד בתאגיד ________________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי : .5 .2 .0 .4 .1 .1 .7 .8 .0 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה. המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. יש לסמן Vבמקום המתאים למיטב ידיעתי ,התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. אם כן ,אנא פרט: .59אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח.5088- ______________ _____________ ______________ _______________ _____________ חתימת המצהיר שם המצהיר חותמת התאגיד שם התאגיד תאריך אישור עורך הדין אני הח"מ ______________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________________ בישוב/עיר __________ מר/גב' _______________ ____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז __________________ .המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. _________________ תאריך _________________________ חותמת ומספר רשיון עורך דין ____________________ חתימת עורך הדין ____________________ חתימת המציע בראשי תיבות \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 89 - מסמך "יח" – נספח לדף הצעת הקבלן מכרז מס' 175-9710-92 : * יש למלא טופס זה שיהווה חלק בלתי נפרד מההצעה. * אי מילוי הטופס יפסול ההצעה. * מיקום משרד הקבלן : * מס' מנהלי עבודה : * מס' עובדים מקצועיים: * מס' עובדים בלתי מקצועיים: * מס' צוותי עבודה : * מספר כלי רכב : פרוט עבודות שבוצעו על ידי בשנתיים האחרונות*: תאור ומקום עבודה : המזמין: היקף כספי: .₪ תאור ומקום עבודה : המזמין: היקף כספי: .₪ תאור ומקום עבודה : המזמין: היקף כספי: .₪ תאור ומקום עבודה : המזמין: היקף כספי: .₪ יש לצרף המלצות לעבודות המתוארות לעיל: שם הקבלן : כתובת הקבלן : כתובת מייל : טלפון : טלפון סלולרי : מס' פקס : תאריך : חתימת הקבלן : \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc. - 85 - \G:\BINUY\SIMCA\2014מכרזים\מכרז - 175-9710-92עבודות גינון ופיתוח בירוחםdoc.
© Copyright 2025