מפרט מיוחד - מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
הרחבת רמת שלמה – תב"ע 88011
עבודות סלילה ,פיתוח ומערכות תשתית
מכרז/חוזה מס' 913/108/
מסמך ג'1
תנאים כלליים ,מפרט טכני מיוחד
מפרט זה מהווה חלק ממסמכי המכרז כפי שמופיע ברשימת
מסמכי המכרז וכולל בתוכו את התנאים המיוחדים ורשימת תוכניות
ינואר 1024
1
רשימת מתכננים
מזמין העבודה :מוריה -חברה לפתוח ירושלים בע"מ
כיכר ספרא ,1קרית העירייה ירושלים
טלפון:
01-9167926
מהנדס הביצוע – יוליאן תאודוריקה
פקס:
01-9167966
ניהול הפרויקט -ניהול פרויקט שלם בע"מ
כנפי נשרים ,29ירושלים
תנועה-
טלפון:
01-9922669
איל קראוס
בית הדפוס ,11ירושלים
טלפון01-9612224 :
כבישים וניקוז -ר.ע.מ .כבישים ותנועה
המלאכה ,2אור יהודה
טלפון06-9644422 :
קונסטרוקציה – אלי בנואליד
דרך חברון ,202ירושלים
טלפון01-9726962 :
תכנון נוף ופיתוח – איז'י בלנק אדריכלים
טבריה ,26בני ברק
טלפון06-9290029 :
תאום תשתיות -תה"ל מהנדסים יועצים בע"מ
בית הדפוס ,11ירושלים
טלפון01-9914494 :
חשמל ותאורה -משה קווטינסקי ,לירון עלפי
התעשיה , 2ירושלים
טלפון01-9199162 :
ביוב ומים-
חברת הגיחון באמצעות מרשל הנדסה
גבעת שאול ,40ירושלים
טלפון01-9926662 :
יעוץ קרקע -
בלנק – לרר
רח' הארד 7רמת החייל ת"א 96720
טלפון06-9469004 :
2
יעוץ מבנה -
פואז אבו גוש
גיאולוגיה -
משה לוין
יובלים 144
מדידות-
טלפון04-6660996 :
דותן-קופרמן
רח' עמינדב 16תל אביב
נגישות -
טלפון091-6690906 :
טלפון06-9924412 :
אבי רמות – ש.ק.ל.
יד חרוצים ,22ירושלים
טלפון01-971029782 :
אבטחת איכות :גיאוכום – נתן הוניג
היוזמה ,1טירת הכרמל
טלפון04-2922666 :
3
תוכן ענינים
עמוד
סעיף
מסמך ג - 2-תנאים כללים – מפרט מיוחד ואופני מדידה
2
00.0
כללי ומוקדמות
2
00.2
מיקום האתר
2
00.1
תיאור העבודה
2
00.6
משך ביצוע העבודה
20
00.4
לוחות זמנים לביצוע
20
עדיפות בין מסמכים
00.9
00.09התוכניות ,המפרטים וכתב הכמויות
00.09.002כללי
21
21
21
00.09.001רשימות ברזל
26
00.7
תכולת המפרטים והתוכניות
26
00.02
מקום העבודה ותנאיה
26
00.06
00.20
מתקנים עיליים ותת – קרקעיים
שטחי עבודה והתארגנות
26
00.22גישושים ,שלבי ביצוע הסדרי תנועה
00.21הסדרי תנועה זמניים ,ארגון ותאום העבודה
00.21.002כללי
24
24
24
00.21.001שילוט ,תמרור ואמצעי בטיחות זמניים
00.21.006ארגון ותיאום העבודה
00.21.004הגבלות על העברת חומרים וציוד על תנועת רכב שבאחריות הקבלן
00.21.009הוראות בטיחות (כלים מכניים)
00.21.009הכוונת התנועה
00.26
24
העסקת שוטרים
24
29
29
29
29
29
00.24עבודה ,ציוד וחומרים
00.29
שמירת ניקיון אתר העבודה
00.29
אחסון חומרים
00.27
הצוות ההנדסי של הקבלן
29
27
27
00.27.0020
מהנדס אתר
00.27.0010
מנהל עבודה מוסמך
מודד מוסמך וצוות מודדים
00.27.0060
ממונה בטיחות
00.27.0040
צוות טכני ניהולי
00.27.0090
00.22תאום עם קבלנים אחרים
00.22.002קבלנים אחרים בשטחים ציבוריים
00.22.001תאום עם קבלנים אחרים העובדים בשטחים פרטיים
27
27
27
22
22
22
22
22
26
4
עמוד
סעיף
00.26
אחריות הקבלן
00.10
קבלני משנה
0.12
תאום עם גורמים אחרים ומניעת הפרעות
00.11
תנועה ועבודה על פני כבישים ,רצפות ומשטחים קיימים
00.16בטיחות וגהות
00.16.002כללי
00.16.001שילוט ותמרור
00.16.006עבודה בקרבת תנועה קיימת
00.16.004חיבורי חשמל לתאורה
00.16.009עבודה בביבים 8שוחות בקרה
00.14תבניות ,פיגומים ,ווי הרמה ,תמיכות וחיזוקים זמניים ,דיפון זמני
00.19דגימות ובדיקות
00.19
הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים
00.17
סמכויות המפקח
00.12
תכניות
00.16
מדידה
00.60מדידת תשתיות במהלך הביצוע
00.62תכניות "לאחר ביצוע" ()AS MADE
00.61
רישיונות ואישורים לביצוע
00.66
סדרי עדיפויות
00.64
אישור שלבי עבודה
00.69משרד שדה
00.69
מסירת העבודה
00.67עבודות בלילה ובשעות נוספות
00.62
מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה
00.66
סילוק עודפי עפר
00.40
בטלת ציוד
00.42
קנסות בגין אי קיום הוראות
00.41
ביצוע גישושים
00.46
תיעוד נזקים קיימים
00.44
מים וחשמל לזמן הביצוע
00.49
חומרים שיסופקו על ידי המזמין.
00.49כתבי כמויות ותשלומי התייקרויות
00.49.002כללי
00.49.001עבודות יומיות ולפי שעות (רג'י)
00.49.006קביעת מחיר יחידה לסעיפים חסרים
00.47
שינויים ועבודות נוספות
26
26
10
10
10
10
11
16
16
14
14
19
19
19
19
19
17
17
12
12
12
16
61
61
61
61
66
66
66
66
66
64
64
64
69
69
69
5
עמוד
סעיף
00.42תקנים
00.42.002כללי
00.42.001תקנים לתכנון
00.46עבודות תכנון שיבוצעו ע"י הקבלן והצוות ההנדסי שלו
00.46.002כללי
00.46.001אופן התכנון ורמת התכנון
00.46.006אחריות לתכנון ולביצוע
00.46.004פיגור באספקת תוכניות
00.46.009תמורה כספית עבור תכנון שנעשה בידי הקבלן
00.90תכולת מחירי היחידה
00.92
שילוט לפרויקט
00.91החזרת השטח למצב קודם
00.96
התמורה
00.94בקרת איכות עצמית של הקבלן ובדיקות מעבדה.
00.99
פירוקים
00.99עתיקות
00.97תנאי הקרקע
00.92היבטים סביבתיים
00.96
הגשת חשבונות ביצוע
00.90
תיק חשבון סופי ותיק מסירה
00.92
איסור עבודה בשבתות ומועדי ישראל
00.91התכניות 8תכניות לביצוע
00.96נספח לוח זמנים
00.94תנאים מיוחדים למכרז זה
נספח מספר - 1נספח לוח זמנים
נספח - 6הצהרת האחראי לביצוע – מהנדס האתר (קבלן)
נספח - 4הצהרת האחראי לבטיחות (קבלן)
נספח - 9הצהרת מנהל העבודה (קבלן)
נספח - 9נספח תאום תשתית ובטיחות אתרי עבודה אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ז
נספח - 7מערכת ניהול –SPC - Segment Project Center
מפרטים טכניים מיוחדים
פרק – 02עבודות חשמל ,תאורה ותקשורת – חציות
פרק – 40עבודות פיתוח
פרק – 42עבודות גינון והשקיה
פרק – 92עבודות סלילה
פרק – 97עבודות ביוב
פרק – 90עבודות יומיות שונות
69
69
69
69
69
69
67
62
66
66
40
40
42
42
42
42
42
42
41
41
46
46
44
44
49
46
90
92
91
96
94
94
92
79
29
27
64
6
מכרז /הסכם 913/108/
רשימת מסמכים המהווים את מסמכי ההצעה8חוזה מספר :69681024
מסמך א:'2
הזמנה להציע הצעות +נספחים.
מסמך א':
הצעת הקבלן.
מסמך ב' :
חוזה קבלנים של חברת מוריה בע"מ כולל כל נספחיו (מצורף).
מסמך ג:'2
המפרט הכללי הבין משרדי על כל פרקיו הרלוונטיים ("האוגדן הכחול") במהדורתם
האחרונה ,שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת( .אינו מצורף)
מסמך ג:'1
תנאים כלליים ומפרט טכני מיוחד ואופני המדידה לתשלום כולל נספחים( .מצורף)
מסמך ג: '6
מפרט לבקרת איכות ואבטחת איכות (מצורף)
מסמך ג:'4
מפרט טכני לעבודות פיתוח ,סלילה ואחזקה של עיריית ירושלים (אינו מצורף)
מסמך ג:'9
מפרטים כלליים של חברת הגיחון( .אינו מצורף)
מסמך ג:'9
מפרט כללי לגינון והשקיה של עיריית ירושלים (אינו מצורף)
מסמך ג: '7
בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס (מצורף).
מסמך ג: '2
דו"ח גיאוהנדסי (מצורף).
מסמך ד':
כתב הכמויות והצעת הקבלן (מצורף)
מסמך ה':
רשימת התוכניות (מצורף)
מסמך ח':
תוכניות (מצורף).
הערה :חלק מהמסמכים אינם מצורפים לחומר המכרז.
הצהרת הקבלן :הקבלן מצהיר כי ברשותו נמצאים כל המסמכים שלא צורפו למכרז 8הסכם זה וכי הוא קראם
והבין את תוכנם והוראותיהם .הקבלן מתחייב לבצע העבודה בכפיפות לכל הדרישות הכלולות בהם ולדרישות
הסכם זה.
הקבלן מצהיר כי ברשותו הידע והניסיון הדרושים ,כושר הביצוע הנדרש ,הכישורים המקצועיים
הנדרשים וכן הכושר והיכולת הכספית הדרושים כדי לבצע את הפרויקט ,ברציפות וללא עיכובים
בכפיפות להוראות מסמכי החוזה השונות.
הקבלן מצהיר כי קיבל את כל האינפורמציה המשלימה הדרושה לו לשם הכנת הצעתו ,כי הוא ביקר
באתר ומכיר היטב את תנאי האתר ,נפח התנועה המוטורית והרגלית העוברת בו ,תנאי הקרקע וכי
לקח בחשבון את כל הנ"ל בעת הכנת הצעתו.
הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי בגלל תנאי האתר הוא יאלץ לבצע את העבודה בקטעים קטנים ,לא
בהכרח רצופים ובשעות שונות של היממה וכל זה עפ"י הוראות נציג הרשויות (העירייה-משטרה).
הקבלן מצהיר כי מחירי היחידה כוללים את כל ההוצאות הישירות והעקיפות מכל סוג שהוא
המתחייבות ביצוע פרויקט זה בכפיפות להוראות החוזה על כל מסמכיו ונספחיו ואת הרווח הקבלני.
הקבלן מתחייב לבצע את הפרויקט נשוא מכרז8הסכם זה בכפיפות לתנאי והוראות המכרז8ההסכם
ובמסגרת הזמנים הנקוב ולשביעות רצונם המלאה של המפקח והמזמין.
תאריך _______________
חתימת הקבלן ____________
7
מסמך ג8-
תנאים כללים – מפרט מיוחד ואופני מדידה
00.00
כללי ומוקדמות
מפרט מיוחד זה בא להשלים ,להוסיף או לשנות את פרק 00במפרט הכללי או פרקים רלבנטיים אחרים לו.
00.08מיקום האתר
אתר העבודה נמצא בירושלים ,בשכונת רמת שלמה .העבודה כוללת עבודות סלילה ועבודות פיתוח כבישים
עבור מתחמי בינוי חדשים בהיקף השכונה הקיימת.
00.01תיאור העבודה ותכולתה
00.01.008
עבודות סלילת כבישים ועבודות פיתוח בכבישים.
מכרז זה כולל סלילת דרכים עבור שיווק ראשון של בינוי שפורסם .העבודה כוללת סלילת כביש 202בין כביש
202קיים לאיזור מגרש 27וכן סלילת כביש .220
עבודה זו תיקרא "מכרז ."2
כן כולל ההסכם אופציה לביצוע עבודות סלילה ביתרת הכבישים בתחום התב"ע (יתרת כביש ,202כביש ,201
כביש ,204כביש ,206 ,כביש .)222
אופציה זו תיקרא "מכרז ."1
כל אחד מן המכרזים יבוצע בשלבים כך שהשלב הראשון כולל את העבודות הדרושות כדי לאפשר לקבלנים
הבונים את בניני המגורים להכנס לשטח ולבנות ,השלב השני כולל ביצוע עבודות אחזקה ותיקונים על פי הצורך,
בהתאם להוראות המפקח ואילו השלב השלישי כולל את עבודות הגמר הדרושות ,כולל מסירת הכבישים
לעירית ירושלים.
מכרז 8
לוח הזמנים המשוער לביצוע העבודות השונות הינו:
משך שלב 2א' – 26חודש מצו התחלת עבודה.
משך שלב 2ב' – עד 90חודש מצו התחלת עבודה.
משך שלב 2ג' -עד 90חודש מצו התחלת עבודה.
מכרז ( 1אופציה)
לוח הזמנים המשוער לביצוע העבודות השונות הינו:
משך שלב 2א' – 26חודש מצו התחלת עבודה.
משך שלב 2ב' – עד 90חודש מצו התחלת עבודה.
משך שלב 2ג' -עד 90חודש מצו התחלת עבודה.
כל אחד מן המכרזים יכלול את העבודות והשלבים המפורטים לעיל:
שלב 8א' בעבודות מכרז ( 8וכן עבודות שלב 1א' במסגרת האופציה)
עבודות עפר ,קירות תומכים ומערכות תשתית עמוקות לסלילת כבישים.
העבודות העיקריות נשואות מכרז זה:
8
עבודות הריסה ופירוק
בניית קירות תמך מבטון מזוין או אדמה משורינת ,כולל מעקות בטיחות
עבודות עפר -חפירה8חציבה ,מילוי.
עבודות מצעים ומבנה מיסעה חלקי.
הנחת מערכות תשתית עמוקות :ביוב ,ניקוז וחציות לקווי חשמל ,תאורה ותקשורת.
עבודות שונות.
שלב 8ב' (וכן עבודות שלב 1ב' במסגרת האופציה)
הקבלן אחראי על אתר העבודה בזמן ביצוע בניית מבני המגורים על ידי היזמים הפרטיים.
הקבלן הינו האחראי הבלעדי על האתר.
הקבלן יבצע כל עבודה דרושה על פי הנחיה בכתב מן המפקח ,כולל עבודות בטיחות ,שמירה ,תיקונים,
אכיפה ,זימון הפיקוח העירוני על פי הצורך ,התראה למפקח ולפיקוח העירוני אודות מפגעים.
עבודות הפירוק יבוצעו אך ורק לאחר אישור בכתב מן המפקח.
הקבלן אחראי על מפגעים שיוצרים היזמים הפרטיים בשטחים הציבוריים.
הקבלן ידאג לתיקון הליקוי או המפגע .אם ניתן -על חשבון היזם הפרטי ואם קיימת בעיה – ישולם לו
מהערבות שנלקחה מכל יחידת דיור.
התשלום לקבלן על פי סעיפי החוזה.
שטח העבודה – כל השטחים הציבוריים ,כולל כבישים ,שצ"פים ומגרשים למבני ציבור.
הביטוח הדרוש בשלב 2ב' (ו1-ב' – אופציה) יהיה על חשבון הקבלן.
עבור שלב 2ב' לא תשולם תוספת לקבלן למעט תשלום על עבודות שיבצע הקבלן .על הקבלן להביא
זאת בחשבון ולהביא זאת בחשבון במחירי היחידה השונים.
שלב 8ג' (וכן עבודות שלב 1ג' במסגרת האופציה)
השלמת עבודות סלילה ומערכות תשתית ,כולל מסירה לעירית ירושלים.
העבודות העיקריות נשואות מכרז זה:
השלמת קירות תמך ,כולל ראש קיר ומעקות בטיחות סופיים.
השלמת עבודות מצעים ותשתיות.
השלמת מערכות תשתית עמוקות שבוצעו בשלב א' ,כולל השלמת מערכות הביוב והניקוז.
ביצוע מערכות תשתית :הנחת מערכת התאורה ,עבודות חשמל ,תקשורת ,תקשורת עירונית ,השקייה וכל
מערכת תשתית אחרת המופיעה בתוכניות.
השלמת עבודות הסלילה המלאות.
עבודות אבני שפה ,ריצוף מדרכות וחניות.
עבודות גינון והשקייה.
עבודות פיתוח.
עבודות סימון ותימרור.
עבודות שונות.
מסירת הכבישים לעירית ירושלים.
תנאים מיוחדים לשלב זה:
תחילת ביצוע שלב 2ג' או 1ג' הינו אך ורק על פי הוראה בכתב מן המפקח.
9
מובא לתשומת ליבו של הקבלן כי ביצוע שלב זה מותנה בקידום הבנינים שנבנים על ידי הקבלנים
הפרטיים .קיימת אפשרות שהעבודה תתבצע לא ברצף בזמן ,ובקטעים קטנים או בחלקים שונים ולא
בהכרח צמודים ,וכל זאת בהתאם להוראות המפקח .על הקבלן לקחת עובדה זאת בחשבון בעת מתן
הצעתו .בכל מקרה לא תשולם לקבלן שום תוספת בגין זה.
יתכן כי חלק מן העבודות או כולן יבוצעו בהתאם להוראות המפקח בהתאם לתנאים בשטח ולאו דווקא
בהתאם לתוכניות.
לא ישולם לקבלן ניהול מתמשך.
00.01.01עבודות ביוב
.2אם יידרש לכך על ידי המזמין ,על הקבלן יהיה לחתום על חוזה נפרד עם חברת הגיחון בנוסח המצורף
לביצוע עבודות הביוב (להלן" :עבודות הביוב").
.1לצורך ביצוע עבודות הביוב על הקבלן לעמוד בדרישות חברת "הגיחון" .
00.01.09עבודות מים
.2המכרז אינו כולל ביצוע עבודות מים ואלה יבוצעו על ידי קבלן חברת הגיחון .עם זאת על הקבלן
הזוכה לתאם עבודתו עם קבלן המים ולאפשר לו לבצע העבודה לשביעות רצונו של המפקח.
00.09משך ביצוע העבודה
במסגרת מכרז8חוזה זה יידרש הקבלן להשלים את כל עבודות הפרוייקט במשך 90חודשים קלנדריים מיום
הוצאת צו התחלת עבודה ע"י חברת מוריה בע"מ .בנוסף ,להלן פירוט פעילויות משנה כולל משכי הזמן
המירביים להשלמתן.
מובהר ומודגש שמשכי הביצוע כמפורט בסעיף זה כוללים גם את משך ההתארגנות של הקבלן ,כולל הזמן
הנדרש לקבלת כל האישורים שבאחריות הקבלן לקבלם כתנאי להתחלת הביצוע וכן את מסירת הכבישים
לעירית ירושלים.
אבני דרך לביצוע (מועדים ממועד מתן צו התחלת עבודה לקבלן)
מכרז 8
שלב -2א' – 26חודש מצו התחלת העבודה.
שלב -2ב' – עד 90חודש מצו התחלת העבודה.
שלב 2ג' -מועד עד גמר סופי ומלא ,כולל מסירת העבודה לעירית ירושלים– עד 90חודש מצו התחלת
העבודה.
אופציה
שלב -2א' – 26חודש מצו התחלת העבודה.
שלב -2ב' – עד 90חודש מצו התחלת העבודה.
שלב 2ג' -מועד עד גמר סופי ומלא ,כולל מסירת העבודה לעירית ירושלים– עד 90חודש מצו התחלת
העבודה.
00.0/לוחות זמנים לביצוע
.2
הקבלן מצהיר כי בדק היטב תוך עיון והסתכלות את תנאי השטח באתר לצורך תאום מועדי עבודותיו
ושלבי הביצוע הנדרשים במסגרת מכרז8חוזה זה ,וכי ידוע לו ,כי בעת ובעונה אחת עם ביצוע העבודה
שלו קיימת אפשרות שיבוצעו עבודות אחרות ע"י קבלנים אחרים.
11
.1
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום מועדי ושלבי הביצוע של העבודה לפי לוח הזמנים של
הפרויקט כולו ובתאום עם קבלנים אחרים באתר ובהתחשב עם צרכיהם.
מודגש כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לקרוא לקבלן בהתאם לצורך ,גם אם מדובר בעבודות
קטנות .
על הקבלן להכין לפני תחילת הביצוע לוח זמנים מפורט על בסיס שבועי ,שבו תפורטנה העבודות
בהתאם לסוגיהן בקטעי העבודה השונים ויגישו לאישור המפקח .המפקח יבדוק את לוח הזמנים
ויעביר הערותיו לקבלן על מנת שיעדכן את לוח הזמנים .לוח הזמנים ועדכונם יבוצעו בהתאם לנספח
מספר 2בחוברת זו.
.4
המפקח שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן לשנות את סדרי הביצוע.
.9
בנוסף לאמור בנושא זה בחוזה ,יצויין כי תוך 24יום מיום הוצאת צו התחלת עבודה ע"י מוריה בע"מ,
יגיש הקבלן לוח זמנים מפורט ממוחשב בתוכנת ,MS PROJECTהכולל את כל הפעילויות הראשיות
והמשניות באתר ומחוץ לו והמבטא את פעילויות התכנון החלות על הקבלן ,ואת פעילויות היצור,
האספקה והביצוע של הפרויקט לרבות שלבי הביצוע המוכתבים לפרוייקט ,הכל בכפיפות להוראות
התכניות והמפרטים.
.9
לוח הזמנים ישתרע על-פני משך הביצוע כנדרש לעיל ,בהתאם למפורט בנספח לוחות הזמנים המצורף
לחוזה.
.7
לוח זמנים זה ,לאחר שיבדק ויאושר ע"י המפקח ,ולאחר שיוכנסו בו התיקונים והשינויים שידרשו ע"י
המפקח (במידה וידרשו) ,יהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה והוא ישמש למעקב אחרי התקדמות
העבודה בכל שלביה.
.2
עדכון לוח הזמנים הנ"ל ,כולל התייחסות הקבלן לפיגורים (אם יהיו) ,וכולל הצעות הקבלן לגבי כל
האמצעים הדרושים כדי להתגבר על הפיגורים ,יוגש למפקח מידי חודש ,יחד עם החשבון החלקי,
ומילוי הדרישה לעיל יהווה תנאי מוקדם לאישור החשבון החלקי ע"י המפקח.
.6
הכנת לוח זמנים זה ועדכונו מעת לעת בהתאם להתקדמות הביצוע ,ובכפיפות להנחיות המפקח ,יהיה
ע"י הקבלן ועל חשבונו הבלעדי.
.20
על הקבלן לעמוד בדרישות לוח הזמנים הן במועדי הביניים של הפעילויות השונות והן במועד הסופי.
.22
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 90לחוזה ,לא תבוצע שום פעילות קבלנית בשבתות ו8או במועדי ישראל,
לרבות חול המועד ,ימי שבתון שהוכרזו כחוק ,לילות (למעט פעילות שהקבלן יאשר מול הגורמים
הנדרשים -עירייה ,משטרה ,איכות סביבה וכד') ,בזמן חגים של דתות אחרות ,מצב בטחוני וכדומה.
.6
הקבלן מאשר כי חריגה משעות העבודה הקבועות ,אם תאושר על ידי מזמין העבודה לא תזכה אותו
בכל תוספת תשלום וכן לא יהיה זכאי להעלות כל טענה אחרת כנגד מוריה.
.21
עוד יובהר כי סגר בשטחים ,בעיות בטחון כמו גם הפסקת עבודות ע"י עיריית ירושלים בזמן חגי
ישראל 8חול המועד 8ימי שבתון או בכל מועד אחר עליו הורתה העיריה או כוחות הבטחון אינם
מהווים עילה לפיגור בלוח זמנים ולא יוכרו כ"כוח עליון".
.26
הקבלן מחויב בשמירה קפדנית של לוחות הזמנים .בגין כל איחור בלו"ז רשאי המפקח להטיל קנס
יומי של .₪ 2,900
.24
מובהר בזאת שהמזמין יהיה רשאי לסלק את הקבלן מן האתר ולהחליפו בקבלן אחר לאחר ששלח לו
הודעה בנדון בכתב ,בהתראה של 42שעות (יומיים עבודה) ולא תהיה לקבלן בכך כל יסוד לדרישת
תביעה לפיצוי בגין הנ"ל.
.29
במקרה זה הקבלן יהיה זכאי אך ורק לתשלום בגין העבודות שהושלמו ואשר התקבלו ע"י העירייה
לאחר ניכוי קנסות בגין טיב או כל סוג אחר ובניכוי ההוצאות העודפות שיגרמו למזמין בגין החלפת
הקבלן( .הפרשים במחירי היחידה ,תיקון ליקויים בתשלום על ידי קבלן אחר וכדו').
.29
במקרה והקבלן אינו עומד בקצב הביצוע הנדרש ,חברת מוריה שומרת לעצמה את הזכות להכניס קבלן
נוסף לאותו אתר עבודה תוך כדי פיצול וחלוקה של העבודה .לאף אחד משני הקבלנים לא תהיה עילה
לתבוע תביעה כלשהי עקב הכנסת הקבלן הנוסף .כן מחוייבים שני הקבלנים לעבוד בתאום ובשיתוף
פעולה מלא .הכנסת הקבלן הנוסף לא תגרום לשינוי בלוח הזמנים.
11
00.01עדיפות בין מסמכים
המפרטים הכלליים הם המפרטים הבין-משרדיים ,המפרט הכחול וכן הפרקים המתאימים של המפרט הכללי
לעבודות פיתוח ,סלילה ואחזקה של עירית ירושלים.
לפרק 97מתווסף המפרט של הגיחון במהדורתו המעודכנת.
המפרט המיוחד על פרקיו השונים מתווסף אל הנ"ל ,ועדיף עליהם בכל מקרה של סתירה בינו לבין מסמכים
אחרים מצורפים.
סיכום הדרישות התקפות מבחינה טכנית יחייבו גם לצרכי תשלום – דהיינו אם קיים ספק ביחס לתכולת
העבודות בפרק מסוים בו אין אזכור מלא של העבודות הכלולות בכתב הכמויות אזי המחיר מתייחס לביצוע כל
העבודות המחייבות מבחינה טכנית במפרטים הכלליים על פי הדרישה המחמירה כפי שתואר לעיל.
בכל מקרה של אי התאמה בין המפרטים ו8או התוכניות יגבר הסעיף המחמיר או המגביר את אחריות הקבלן
בקשר לביצוע העבודות ,ואם לא ניתן לאתר מה מחמיר יותר או מגביר את אחריות הקבלן כאמור ,יהיה סדר
העדיפויות כדלקמן:
.2עדיפות לביצוע:
א .תוכניות
ב .המפרט המיוחד
ג .כתב הכמויות
ד .חוזה קבלני מוריה
ה .מפרט עירית ירושלים
ו .המפרט הכללי הבין משרדי
.1עדיפות אופני מדידה :
א .כתב כמויות
ב .המפרט המיוחד
ג .תוכניות
ד .חוזה קבלני מוריה
ה .מפרט עירית י-ם
ו .המפרט הכללי הבין משרדי
00.00התוכניות ,המפרטים וכתב הכמויות
00.00.008כללי
.2
על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות ,הנתונים והאינפורמציה
המובאים בהם .בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות ,בנתונים ,במפרט הטכני בכתב הכמויות
ובאתר עליו להודיע על כך למפקח ולבקש הוראות בכתב .החלטת המפקח תהיה סופית.
.1
לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבחין בחסר ,בסטיות ובאי ההתאמות הנ"ל.
.6
למען הסר ספק הכמויות בכתב הכמויות מהוות הערכה בלבד ויכולים לחול בהן שינויים במהלך
העבודה.
.4
התכניות המופצות למכרז הן "למכרז בלבד" ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן ,להוסיף ,לשנות,
לבטל או לתת פרוט נוסף בתכניות לקראת הביצוע ותוך כדי הביצוע מבלי שהקבלן יוכל לתבוע עקב
כך תשלום נוסף ,שינוי במחירי יחידה או זמן ביצוע נוסף.
.9
על הקבלן לבדוק את מדידת הרקע אשר תשמש מקור להתחשבנות ולהודיע בכתב לא יאוחר מ7-
ימים לאחר צ.ה.ע .אם מצא שינוי .אם לא יודיע -ייחשב הדבר כאילו הוא מסכים ומאשר.
12
00.00.001רשימות ברזל
על הקבלן להכין רשימות ברזל ולפיהן להזמין את הזיון לאתר .הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עבור בצוע
האמור לעיל.
00.07תכולת המפרטים והתוכניות
.2
כל העבודות במסגרת מכרז8חוזה זה תבוצענה בכפיפות להוראות הנכללות במפרט הטכני הכללי
לעבודות בנין (מסמך ג' ,)2במפרט המיוחד (מסמך ג' )1ובמפרטי חברת הגיחון (מסמך ג )'4כמפורט
ברשימת המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת באחד
ממסמכי החוזה העדיפים על המפרט הכללי הבין משרדי.
.1
כל עבודה או עבודת עזר שמתוכננת ע"י הקבלן תקבל ביטוי במערכת תוכניות ומפרטים משלימים
מיוחדים .הנ"ל ,לאחר שיאושר לביצוע ע"י המפקח ,יהווה חלק בלתי נפרד ממערכת התוכניות
והמפרטים של החוזה.
.6
בנוסף לאמור לעיל ,מודגש כי ההוראות הנכללות במפרט המיוחד ובמפרט המשלים הנ"ל (לאחר
שאושר ע"י המזמין) ,באות להוסיף על האמור במפרטים הכלליים .ההוראות הנכללות במפרט
המיוחד ,במפרט המשלים ובתנאים המיוחדים ,אינן גורעות מיתר הוראות החוזה במסמכים השונים,
ואין לפרש חזרה על מקצת מהוראות החוזה ואי-חזרה על הוראות אחרות ,כמכוונות להשמיט את
אותן הוראות עליהן לא חזרו ,זולת אם צויין כך במפורש במפרט הטכני ו8או בתנאי החוזה הכלליים
והנוספים.
.4
ביצוע עבודה כלשהי בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר עומד בסתירה לדרישות
המפרטים והתכניות המנחות ,ובתנאי שהדבר אושר במפורש (ובכתב) ע"י המפקח.
.9
בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במפרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל 8המהנדס וכיוצא בזה,
הכוונה לאישור האדריכל 8המהנדס וכיוצא בזה מטעם המזמין ,אשר יימסר לקבלן באמצעות
המפקח בלבד.
00.01מקום העבודה ותנאיה
עם הגשת הצעתו מאשר הקבלן כי ביקר במקום ,ראה את אתר העבודה ,בדק את הגישה ,הגבלות השטח וכל
התנאים הקיימים היכולים להשפיע על מחיר העבודה.
כאמור העבודה תתבצע בשלבים .במהלך ביצוע העבודה בסמוך למבני מגורים יהיה על הקבלן לדאוג לאמצעי
בטיחות שיאפשרו גישה תמידית ובטוחה לבתים תוך שמירה על תנאי בטיחות ושימוש באמצעי בטיחות על פי
דרישת הרשות והפיקוח .על הקבלן יהיה לגדר את נתיב ההליכה ולדאוג במשך כל זמן הביצוע על אמצעי
בטיחות כפי שיורו לו המפקח ונציגי הרשות .כמו כן על הקבלן יהיה לספק ולתחזק במהלך הביצוע ,על פי
הצורך ,גישורנים ומעקות בשני צידי הגשרונים לשמירה על בטיחות הולכי הרגל .כל אמצעי הבטיחות יהיו ע"ח
הקבלן וכלולים במחירי היחידה.
הקבלן יעשה כל הסידורים לשמירת דרכי הגישה הן לאוכלוסייה המקומית והן לעוברים ושבים .כל הוצאות
התיאום וכוח העבודה הדרוש לסידורים המיוחדים הדרושים כלולים בהצעת הקבלן ולא ישולמו בנפרד.
00.03מתקנים עיליים ותת – קרקעיים
בשטח העבודה יתכן וקימים מתקנים עיליים ותת -קרקעיים ,לרבות כבלים ,צינורות ,מערכות תשתית
ומתקנים נוספים .על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים התת -קרקעיים ועליו לבדוק מראש ולוודא את
מקומם של כל המתקנים התת -קרקעיים הנמצאים בתחום עבודתו.
סט התוכניות המתייחסות למיקום של המתקנים הנ"ל הוא לאינפורמציה כללית בלבד ואינפורמציה זו אינה
מלאה ואינה מדויקת.
על הקבלן לוודא את מיקומם של כל התשתיות התת קרקעיות הקיימות לפני ביצוע העבודות לרבות איסוף
אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים לרבות ביצוע גישושים .כל הוצאה הנדרשת לקיום שלמותם של
המתקנים הנ"ל חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף .עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת
תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד של מפקחים מטעם חברות התשתית .כל האישורים והתשלומים
בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.
13
עבודה בקרבת מתקני חשמל8תאורה תבוצע באישור מוקדם ובפקוח חברת החשמל וכל האישורים והתשלומים
בגין הנ"ל יחולו על הקבלן .עבודות בקרבת קווי הביוב או מים יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד מטעם חב'
הגיחון .תאום וקבלת אישורים כנ"ל יש לקבל מכל רשות אחרת שבאחריותה צנרת תת-קרקעית כגון חברת
הכבלים .כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.
קבלת האישורים וביצוע התאומים הדרושים לפני ובזמן ביצוע עבודות המערכות הנ"ל ,הם באחריותו ועל
חשבונו של הקבלן.
החברה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת מיקום המתקנים הנ"ל או אי הכרת התנאים הנ"ל.
רואים את הקבלן שלקח בחשבון בהצעתו את כל העבודות הקשורות במתקנים שירותים וחומרים הנמצאים
בשטח לרבות עבודת ידיים או עבודות נוספות אחרות לא ישולם כל תשלום נוסף עבור ביצוע עבודות כאלה
לכשיידרש.
00.80שטחי עבודה והתארגנות
שטחי העבודה העומדים לרשות הקבלן לצורכי ביצוע עבודה זו יוגדרו ע"י המפקח בסיור קבלנים.
המזמין לא יהיה אחראי למסירת שטחי התארגנות ,על הקבלן לדאוג בעצמו לסידורי התארגנות.
על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תתבצע באזור מאוכלס עם תנועה ערה של הולכי רגל וכלי רכב ויהיה עליו
לדאוג לסדר וניקיון גם בתוך שטחי העבודה .על הקבלן למצוא שטחי התארגנות אחרים8נוספים באחריותו ועל
חשבונו .על הקבלן לקחת בחשבון כי כל כניסה ויציאה מהשטח (פועלים ,כלים ,חומרים ,פינויים וכו') תתבצע
מהמקום שיאושר בלבד .לא תותר יציאה אחרת.
00.88גישושים ,שלבי ביצוע הסדרי תנועה
לפני תחילת העבודות באתר ,יבצע הקבלן גישושים מכל סוג שהוא לרבות :גילוי גובה ועומק הסלע לביסוס,
עומק יסודות מבנים סמוכים ואיתור צנרת ת"ק בהתאמה לתוכניות תיאום המערכות.
00.81הסדרי תנועה זמניים ,ארגון ותאום העבודה
00.81.008כללי
.2
מצורף לחומר המכרז תכנון עקרוני של אירגון אתר העבודה .מודגש כי לא מדובר בכל ההסדרים
הנדרשים .על הקבלן יהיה להשלים התכנון לרמת תכנון מפורט ולקבל את אישורן כנדרש ,ו8או להכין
תכניות נוספות ככל שיידרשו ולקבל את אישורן כנדרש יחד עם זאת ,אם ירצה הקבלן בתכניות שונות
מהאמור לעיל ,הוא רשאי לתכנן על חשבונו ולהגיש למשטרת ישראל ולמח' התנועה של עירית
ירושלים תכנית הסדרי תנועה חלופיים .אם יקבל את אישור המשטרה ואת אישור מח' התנועה של
עירית ירושלים לנ"ל ,ואם יאשרה גם המפקח ,יהיה הקבלן רשאי לפעול עפ"י תכנית חלופית זו.
.1
בגין תכנון ,אישור ע"י העירייה והמשטרה ,ביצוע ופיקוח עליון על כל הסדרי התנועה הזמניים
בפרויקט לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום נוסף ומחיר פעילות זו כלול במחירי היחידה השונים.
.6
אישור תכנית חלופית כנ"ל לא יגרום לשינוי במחירי היחידה ,ו8או בלוח הזמנים ,ולא יהווה עילה
לתשלום נוסף כלשהו .כמו כן ,מובהר כי בכל מקרה לא ישלם המזמין עבור אמצעי בטיחות מעבר
להקצב המפורט בכתב הכמויות אשר הנו פועל יוצא של התכנון העקרוני כפי שמוצג בתכניות.
.4
תשומת לב הקבלן כי עליו לתחזק הסדרי התנועה הדרושים גם ברחובות הגובלים באתר העבודה ,כולל
תמרורים ,שלטים וצבע לשמירת הבטיחות המירבית בסביבת אתר העבודה.
00.81.001שילוט ,תמרור ואמצעי בטיחות זמניים
.2
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לצורך הבטחת בטיחות כלי הרכב ועובדי הדרך שבתחום אתר
העבודה.
.1
הקבלן יסמן וישלט את רצועות העבודה בשלטים ,תמרורים ,סרטים ,פנסים מהבהבים ,מעקות
בטיחות קבועים או זמניים ,ואמצעים נוספים הנדרשים ,כולל צביעת פסי צבע זמניים בצבע כתום
כנדרש בתכניות הסדרי תנועה לשלבי הביצוע .
14
.6
תנאי לביצוע העבודות באתר יהיה המצאותו של "מוסמך להסדרת הבטיחות באתרי סלילה" באתר
במשך כל שעות פעילות האתר .נושא תפקיד זה יערוך סיורים יומיים בתחילת ובסיום כל יום עבודה,
יבצע מעקב שוטף ביומן מיוחד על אמצעי הבטיחות באתר ומצב הסדרי התנועה ,יטפל מול ממונה
הבטיחות בתקלות ומפגעים ולמעשה ינהל את כל נושא הסדרי התנועה באתר.
יובהר כי האמור בסעיף זה הינו בנוסף ומבלי לגרוע מהדרישות בהתאם לנוהל הבטיחות של מוריה.
.4
אספקה והצבת שילוט ותמרור זמני וכל שאר אמצעי הבטיחות בין שפורטו לעיל ובין שלא פורטו
ונדרשים כנ"ל בעת הביצוע על פי תכניות התנועה וע"פ ה"מדריך" תיעשה על ידי הקבלן .
כל שילוט אשר הקבלן מבקש להתקין ,עליו לקבל אישור המפקח בכתב ביומן מבחינת גודל ,צבע ,תוכן
וכו'.
.9
מוריה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק באתר בכל עת את תקינות המערכות ותיפקודן ,וכל חריגה
מקיום הדרישות המפורטות לעיל של מערכת השלטים ,התמרורים ויתר אמצעי הבטיחות ,תנוכה
מחשבונו של הקבלן בהתאם לטבלת הקנסות המצורפת לנוהל הבטיחות של מוריה (סעיף 00.16
במפרט זה).
.9
עבור העתקת תמרורים או שינוי הסדרי הבטיחות בזמן העבודה או כתוצאה משינוי בביצוע לא תשולם
כל תוספת שהיא.
.7
אם הקבלן לא יעמוד בדרישות המפורטות במסמכי החוזה ועל פי דרישות הפיקוח ,שומרת לעצמה
חברת מוריה הזכות להתקין בעצמה אמצעי הבטיחות ולחייב את הקבלן במחירם לרבות תוספות
ותקורות של 11%אולם הדבר לא ישחרר את הקבלן מאחריותו כלפי כל גורם שהוא וכלפי האמור
במסמכי חוזה זה.
.00.81.009ארגון ותאום העבודה
חברת מוריה רואה את הקבלן הזוכה במכרז זה כקבלן הראשי והאחראי הבלעדי על הבטיחות ועל
הסדרי התנועה של כלל הקבלנים בשטח העבודה של מכרז זה.
התקדמות העבודה וקבלת היתרים לשלבי הביצוע הינם באחריות בלעדית של הקבלן .על הקבלן יהיה לטפל
בהשגת ההיתרים לעבודה עפ"י דרישת הרשויות כולל ,במידת הצורך ,העסקת מהנדס תנועה ,תכנון ,אספקה
והצבה של תמרורים ,שלטים ,תאורה וכל שיידרש .כל ההוצאות בגין השגת האישורים וביצוע ההוראות
המיוחדות הינם על חשבון הקבלן .בכל שלב ושלב הקבלן חייב לבצע את כל העבודות אשר כלולות גיאוגרפית
באותו קטע תוך שילוב קבלנים אחרים אשר עשויים להידרש לעבוד באותו קטע עבור חברת "מוריה" וכן
גורמים שלישיים כגון :חברת חשמל ,בזק ,חברת הגיחון וכו' .שיטת העבודה בשלבים כמוגדר מחייבת שילוב
מפורט ומדוקדק עם קבלנים אלו במידת הצורך וללא כל תוספת תשלום .לא תתקבל כל טענה ו8או תביעה בגין:
ביצוע בשלבים ,בקטעים לא רצופים ,בקטעים קטנים ובהפסקות .על הקבלן תהיה החובה לתאם את עבודתו
עם הקבלנים השונים ,לאפשר להם לבצע את עבודתם במועד שיקבע ע"י הפיקוח גם אם הדבר יגרום עיכוב או
הוצאה נוספת .כל האמור לעיל לא יזכה את הקבלן באפשרות לבקש תוספת ו8או פיצוי כלשהו .לאחר סיום כל
העבודות בקטע נתון הקטע יפתח לתנועה והקבלן לא יחזור לבצע בו עבודות פרט ליוצא מן הכלל לפי החלטת
המפקח .בנושא הסדרי התנועה בזמן ביצוע ,הצבת אמצעי הבטיחות ,הפעלת שוטרים וכד' – ראה מפרט מיוחד
בנושא הסדרי תנועה.
00.81.00/הגבלות על העברת חומרים וציוד על תנועת רכב שבאחריות הקבלן
הקבלן אחראי וישא בכל נזק שייגרם לאדם או לרכוש ,העוברים בכבישים הקיימים ,בגין תנועת ציוד ורכב שלו
ו8או של קבלני משנה העובדים עבורו ו8או של ספקים המובילים חומרים עבורו.
00.81.001הוראות בטיחות (כלים מכניים)
מבלי לגרוע מן האמור בנספחי החוזה על הקבלן למלא אחר הוראות הבטיחות הבאות:
.2הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לכל כללי הבטיחות ויוודא קיומם של כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לפי
החוק ולפי דרישות המזמין.
15
.1
.6
.4
.9
.9
.7
.2
על הקבלן להתקין בכלים המכניים מראות באופן שלמפעיל לא יהיה שדה ראיה חסום ,שלגביו לא יוכל
לראות ולהבחין בנעשה ,ובאופן שתאפשרנה למפעיל שדה ראיה נרחב ומלא אשר יכסה את סביבותיו כולל
המרחב שלפניו ,לצידיו ומאחוריו.
הקבלן יוודא כי בכל הכלים מותקן צופר אשר יופעל בעת נסיעה לאחור.
על הקבלן להגן על כל הרצועות ,השרשראות והגלגלים ושאר חלקים מסומנים אחרים באופן שיהיו מוגנים
לבטח.
על מפעיל הכלי להיות בעל רשיון נהיגה כנדרש על ידי החוק ונסיון מתאים בהפעלת הכלי.
כל אביזרי הבטיחות הדרושים יירכשו ויותקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
על הקבלן לדאוג שהכלים יעבדו בשפועים סבירים למניעת התהפכות.
עבור כל חריגה מהדרישות לעיל ו8או מהדרישות המופיעות בנוהל הבטיחות של מוריה וכן מתקנות וחוקי
העבודה ,ינוכה מחשבון הקבלן סכום בהתאם לטבלת הקנסות של מוריה (ראה סעיף בטיחות וגיהות
בהמשך).
00.81.000הכוונת התנועה
אם עפ"י דרישות המשטרה ו8או תנאי היתר העבודה יהיה צורך בהמצאותם של שוטרים או מכווני תנועה,
תשלם חברת מוריה ישירות את עלות העסקתם לגורם הרלוונטי.
האחריות לתאום והזמנת השוטרים ו\או מכווני התנועה תחול על הקבלן ולא ישולם בעבורה בנפרד.
00.89העסקת שוטרים
אם תנאי רישיון העבודה יכתיבו העסקת שוטרים בשכר,יהיה על הקבלן לתאם את כל נושא הזמנת השוטרים
והפעלתם .התשלום עבור השוטרים ישולם ישירות למשטרה ע"י חברת "מוריה".
00.8/עבודה ,ציוד וחומרים
א.
כל ציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע (אלא
אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד כולו או בחלקו).
לפני הבאת החומרים לאתר יידרש הקבלן להציג בפני המפקח אישורי בדיקות המעידות על עמידות
החומרים בדרישות ובתקנים .הציוד אשר לא יאושר על יד המפקח יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל
חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יאושר על ידי המפקח .על הקבלן לדאוג כי במקום העבודה יימצא
ציוד תקין מכל הסוגים .על הקבלן לדאוג כי במקום יהיו חלקי חילוף או כלים רזרביים הדרושים
למקרה של תקלות טכניות.
דרישה זו חלה באופן מיוחד לגבי ציוד לעבודות המחייבות רציפות ביצוע.
ב.
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון ,בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל לשביעות
רצונו של המפקח.
עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות ,תקנות וכד' של רשות מוסמכת ,תבוצענה בהתאם לאותן דרישות,
תקנות וכד' .המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות,
תקנות וכו' של אותה רשות ,והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה ,באם יידרש.
ג.
עם התחלת העבודה ,ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים ,על הקבלן לקבל מאת
המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם
החומרים לצרכי בדיקה .לפני הבאת חומרים לאתר יציג הקבלן בפני המפקח אישור בדיקות מעבדה
המעידות על עמידות החומרים בדרישות ואישור בקרת האיכות שלו .בניית דוגמאות של קירות ,ריצוף
וכדומה תעשה על חשבונו של הקבלן.
כל החומרים אשר ישתמש בהם הקבלן לביצוע העבודה יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו בכל מקרה
ובכל הבחינות לדרישות התקנים הישראלים העדכניים (לתקנים זרים בהעדר ת"י לתקנים זרים כפי
שיקבע).
החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיהם יקבעו את מידת התאמתם לשימוש
בביצוע חוזה זה .כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת וממקור החומר תגרום להפסקת
העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום ,על חשבון הקבלן.
16
הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת
המפקח .כל הבדיקות תבוצענה ,בהתאם לאמור בסעיף בחוזה הקבלנים ,במעבדה מוסמכת שתיקבע על
ידי המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.
בכל סעיפי כתב הכמויות גם אם לא צוין במפורש ,אזי מחירי היחידה כוללים את אספקת כל מרכיבי
הביצוע עפ"י התיאור בכתב הכמויות ,בתוכניות ובמפרטים השונים.
ד.
00.81שמירת ניקיון אתר העבודה
במהלך ביצוע העבודות יידרש הקבלן לפנות את הפסולת הנוצרת באתר כך שבסוף יום העבודה לא תמצא כל
פסולת באתר .אם הקבלן לא יעמוד בדרישה זאת ,רשאי המפקח להורות לכל גורם אחר לבצע את סילוק
הפסולת ולחייב את הקבלן במלוא העלויות ובתוספת 10%תקורה וזאת בנוסף לסנקציות אחרות שהוא יהיה
רשאי להטיל על הקבלן (ראה קנס בגין אי ביצוע הוראות).
00.80
אחסון חומרים
על הקבלן ובאחריותו הבלעדית לאתר שטחי אחסון חומרים .על הקבלן לוודא ולקבל רשות מבעלי הקרקע
לצורך השימוש.
00.87
הצוות ההנדסי של הקבלן
הקבלן מתחייב להציב באתר את בעלי התפקידים הבאים :
מהנדס אתר
מנהל עבודה מוסמך
מודד מוסמך
אחראי בטיחות מטעמו
במקרה של הפעלת האופציה על הקבלן להפעיל צוות נוסף ללא תוספת תשלום.
00.87.0080מהנדס אתר
מהנדס האתר יהיה מהנדס רשוי ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים עם ותק מקצועי של ( 7שבע) שנים
לפחות ובעל ניסיון מספיק לדעת מנהל הפרויקט בביצוע עבודות סלילה ופיתוח מהסוג הנדרש בחוזה זה.
מהנדס האתר יהיה מוסמך לחתום בשם הקבלן ,ולייצג אותו כלפי החברה לכל דבר ועניין ולקבל הוראות מחב'
מוריה בשטח .מהנדס זה יהיה גם המהנדס האחראי על הביצוע השלד בפני הרשויות השונות ,ובכלל זה יחתום
על היתר הבניה ועל טופס מינוי של העירייה.
על מהנדס האתר להיות נוכח באתר בכל שעות העבודה ,כדי שיהיה גם כתובת להוראות הנחיות וכדומה.
על מהנדס האתר להימצא באתר ברציפות ,באופן קבוע ומתמיד ,במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו יהיה
לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם המפקח .הקבלן מתחייב בזה כי מהנדס האתר הנ"ל לא יועסק בשום
פרויקט אחר במשך כל תקופת הביצוע של פרויקט זה.
00.87.0010מנהל עבודה מוסמך
הקבלן יעסיק במשך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה מוסמך ע"י הרשויות כאחראי בטיחות.
במשך כל תקופת הביצוע ובכל שעות העבודה ,ימצא באתר העבודה מנהל העבודה של הקבלן אשר
.2
עונה לדרישות המפורטות להלן:
2.2
מנהל העבודה הראשי יהיה בעל ניסיון של 9שנים לפחות בביצוע עבודות דומות ,שיאושר ע"י
משרד התמ"ת כמנהל העבודה באתר זה ,ובעל הסמכה מתאימה לעבודות תשתית וגם
לעבודות בניה 8בניה הנדסית
17
2.1
מנהל העבודה יהיה בוגר קורס הסמכה להסדרת בטיחות התנועה באתרי סלילה (קורס
מע"צ) וזאת בנוסף לממונה הבטיחות מטעם הקבלן .
.1
לצד מנהל העבודה הראשי יפעל צוות מנהלי עבודה ופועלים מיומנים בעבודות מהסוג שבפרויקט זה
לרבות מהנדס בטיחות כמפורט בחוזה.
.6
אם תוך כדי ביצוע הפרויקט יתברר למפקח כי מנהלי עבודה אינם עומדים בדרישותיו או שכישוריהם
נמצאו לא מתאימים ,הם יפסלו ע"י המפקח ,גם אם אישרו אותם קודם לכן .במקרה כזה הקבלן
יפסיק את הביצוע ויחליפם באחרים שיאושרו ע"י המפקח ורק אז יוכל להמשיך בביצוע.
.4
קיום האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן ,לא תביעה כספית ולא תביעה בגין
עיכובים בלו"ז.
.9
העדרו של מהנדס האתר ו8או מנהל העבודה ללא הסכמה מצד המפקח יוכל לשמש ,בין השאר ,עילה
להפסקת העבודה ע"י המפקח עד לשובם לאתר העבודה ,ולא תהיה לקבלן עילה לתביעה או פיצוי בגין
הפסקת העבודה.
00.87.0090מודד מוסמך וצוות מודדים
.2
.1
.6
.4
.9
.9
.7
.2
לרשות הקבלן יעמוד בכל תקופת הביצוע צוות מודדים מוסמכים וקבוצות מדידה אשר ילוו את תהליך
הביצוע של המבנים השונים.
בראש צוות המדידה כנ"ל יהיה מודד מוסמך בעל ניסיון של 20שנים ,לפחות ,בעבודות מדידה וסימון
של מבנים ,כבישים ותשתיות בהיקף הכלול במכרז זה.
צוותי המדידה ,לרבות הציוד שלהם (כולל דיסטומט) ,יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה
שתידרש לצורך ביצוע העבודה וזאת ללא כל תשלום נוסף.
צוות המדידה יאושר מראש וכתנאי לתחילת העבודות ע"י הקבלן.
אם תוך כדי ביצוע הפרויקט יתברר למפקח כי המודדים אינם עומדים בדרישותיו או שכישוריהם
נמצאו לא מתאימים ,הם יפסלו ע"י המפקח ,גם אם אישרו אותם קודם לכן .במקרה כזה הקבלן
יפסיק את הביצוע ויחליפם באחרים שיאושרו ע"י המפקח ורק אז יוכל להמשיך בביצוע.
קיום האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן ,לא תביעה כספית ולא תביעה בגין
עיכובים בלו"ז.
המודד המוסמך הנ"ל יהיה המודד הקבוע של הפרויקט והקבלן מתחייב שלא להחליפו במשך הביצוע,
אלא אם כן היתיר זאת המפקח בכתב.
הצוות יהיה נוכח באתר ברציפות ,ככל שנדרש לשם ביצוע עבודות הפרויקט כמתואר לעיל.
00.87.00/0ממונה בטיחות
.2הקבלן יעסיק לצורך פרויקט זה ממונה בטיחות חיצוני מטעמו אשר ילווה הפרויקט על כל שלביו ,יכין
תכנית בטיחות לאתר אשר תעודכן במידת הנדרש מעת לעת ,יכין דו"ח חודשי ובו יפרט את רמת
הבטיחות באתר ביחס להוראות תקנות העבודה והוראות כל דין ואת הפעולות הנדרשות לצורך עמידה
בדרישות התקנות והחוקים .דו"ח חודשי זה יועבר לידי המזמין ע"פ דרישתו.
.1ממונה הבטיחות הנ"ל יעמוד בכל הנדרש ויבצע כל הנדרש במפרט הבטיחות של מוריה.
.6ממונה הבטיחות יהא אחראי על כל תנועת הציוד העובר בגבולות הפרויקט.
00.87.0010
צוות טכני ניהולי
על הקבלן למסור מסמך ובו מינוי מהנדס בכתב .בנוסף על מהנדס האתר הקבלן יספק צוות ניהולי שיכלול:
מנהל עבודה ,מודד מוסמך ,עוזרים למנהל העבודה ,אחראי בטיחות מוסמך וכד' .הצוות יהיה חייב את אישורו
של המפקח ויהיה נוכח בכל שעות העבודה באתר ,ויעבוד בתאום עם המפקח.
00.81תאום עם קבלנים אחרים
00.81.008קבלנים אחרים בשטחים ציבוריים
.2במסגרת ביצוע הפרויקט יתכן וישולבו ע"י מוריה בע"מ "קבלנים אחרים".
18
.1
.6
.4
.9
.9
.7
הקבלנים האחרים יבחרו ע"י מוריה בע"מ במכרזים נפרדים ו8או מו"מ ,ועפ"י נוהלי מוריה בע"מ.
הקבלן יהיה רשאי להשתתף במכרזים אלה ,אך לא יהיה לו יתרון או עדיפות כלשהי על פני
המשתתפים האחרים במכרזים אלה.
הקבלנים יהיו עצמאיים בעבודתם ,אך הקבלן חייב לשתף עמם פעולה ולתאם את עבודותיו עם
עבודותיהם בנוכחות המפקח.
מוריה שומרת לעצמה את הזכות לצרף קבלנים אלה (כולם או מקצתם) כקבלני משנה שמוכתבים
לקבלן.
מוצהר בזה במפורש כי בניגוד לאמור במפרט הכללי הבין משרדי ,מוריה בע"מ לא תשלם תמורה
כלשהי לקבלן בגין מילוי התחייבויותיו עפ"י האמור בסעיף זה לעיל ,ו8או בגין פעילותם של הקבלנים
האחרים במסגרת פרויקט זה ,בין כקבלנים עצמאיים ובין כקבלני משנה כאמור לעיל.
לידיעת הקבלן ,בנוסף לקבלנים נוספים ככל שידרשו ,וכחלק מדרישות הפרויקט קיימת אפשרות
שימונה ע"י מוריה קבלן לביצוע מיגון אקוסטי דירתי .הקבלן יעבוד באופן עצמאי היכן שיידרש
בתיאום מלא עם קצב עבודות הקבלן.
00.81.001תאום עם קבלנים אחרים העובדים בשטחים פרטיים
.2ידוע לקבלן כי במקביל לעבודתו באתר יעבדו יזמים פרטיים אשר יבצעו עבודות בניה במגרשים
הפרטיים.
.1הקבלן הינו האחראי הבלעדי על האתר.
.6על הקבלן לאפשר לקבלנים גישה בטוחה למגרשים בכל שעות העבודה.
.4על הקבלן לודא כי השטחים הציבוריים נותרים פנויים בכל זמן .אין לאכסן בשטחים הציבוריים
חומרי בניה או כלי עבודה או כל דבר אחר השייך לקבלנים הפרטיים .על פי הצורך ינקוט הקבלן בכל
אמצעי דרוש לפינוי השטחים הציבוריים ,כולל הפעלת הפיקוח העירוני
.9הקבלן יבצע כל עבודה דרושה על פי הנחיה בכתב מן המפקח ,כולל עבודות בטיחות ,שמירה ,תיקונים,
אכיפה ,זימון הפיקוח העירוני על פי הצורך ,התראה למפקח ולפיקוח העירוני אודות מפגעים.
.9הקבלן אחראי על מפגעים שיוצרים היזמים הפרטיים בשטחים הציבוריים .הקבלן ידאג לתיקון
הליקוי או המפגע .אם ניתן -על חשבון היזם הפרטי ואם קיימת בעיה – ישולם לו מהערבות שנלקחה
מכל יחידת דיור.
00.83
אחריות הקבלן
חברת מוריה רואה את הקבלן הזוכה במכרז זה כקבלן הראשי והאחראי הבלעדי על הבטיחות
הכללית ועל הסדרי התנועה של כלל הקבלנים הנכנסים תחתו בשטח העבודה של מכרז זה.
רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה ,המכיר את התוכניות ,המפרטים ,רשימת הכמויות ,סוגי
החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו ,הבקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע
העבודה.
רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמות העבודה המבוצעת על ידו .ועליו להפנות את תשומת לבו
של המפקח לכל פרט בתכניות ,אי התאמה במידות וכו' ,אשר עלולים לגרום לכך שהעבודה לא תבוצע כראוי
ו8או שהמתקנים המבוצעים על ידו לא יפעלו כראוי .לא עשה כן ,רואים אותו כאחראי בלעדי ,ועליו לשאת בכל
האחריות הכספית והאחרת הנוסעת מכך.
כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר
העבודה ,תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין נושא זה.
00.10קבלני משנה
על הקבלן לקבל אישור מראש ממנהל הפרויקט וממזמין העבודה עבור כל קבלן משנה שברצונו להעסיק
בביצוע העבודות.
קבלני משנה יהיו מאושרים בהתאם לחוק רישום קבלנים .גם לאחר אישור קבלני המשנה יישאר הקבלן אחראי
בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתיאום ביניהם .המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל
קבלן משנה או כל פועל של הקבלן ,אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ,ועל הקבלן להחליפו לאלתר.
ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
19
לעבודות הביוב שבמסגרת מכרז זה (ו8או במידה ויהיו) יהיה על הקבלן לקבל את אישור חברת הגיחון לבצע את
העבודות רק באמצעות קבלן המאושר ע"י הגיחון .על הקבלן להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות על תוואי
קו קיים ,מוכר ומאושר ע"י חברת הגיחון.
00.18תאום עם גורמים אחרים ומניעת הפרעות:
הקבלן מצהיר כי בדק היטב תוך עיון והסתכלות את תנאי השטח לצורך תיאום מועדי עבודותיו ושלבי הביצוע
הנדרשים במסגרת מכרז8חוזה זה .על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל
במינימום הפרעות ,כולל השגת כל האישורים הדרושים על פי חוק.
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום מועד ועל פי הביצוע של העבודה לפי לוח זמנים של הפרויקט כולו
ובתאום עם הקבלנים האחרים העובדים באתר ובהתחשב עם צרכיהם.
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באיזור
במשך כל העבודה ,ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא ובכלל זה שמירה על סדר
וניקיון באתר כולו.
כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו8או ציוד בצורה שיש בה כדי
להפריע לתנועתם החופשית של כלי הרכב מכל סוג שהוא ,לחסום דרכים לרבות דרכים להולכי רגל או לפגוע
במתקנים קיימים .היה ויעשה כך ישא בכל עלות שתגרם עקב כך ,לרבות עלות סילוק ההפרעה ו8או הסרת
החסימה ו8או תיקום הפגיעה.
הזמנת שוטרים בשכר ,במידה וידרשו ,יתואמו ע"י הקבלן ישירות עם המשטרה כולל תיעוד שעות עבודת
השוטרים .התשלום בגין שוטרים אלו יבוצע ישירות ע"י המזמין.
כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא
ישולם עבורן בנפרד .כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים
למניעת הפרעות.
00.11
תנועה ועבודה על פני כבישים ,רצפות ומשטחים קיימים
כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים
פנאומטיים .יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה .כל
נזק אשר ייגרם לכבישים ו8או למרצפות ולמשטחים הקיימים יתוקן ע"י הקבלן על חשבונו ולשביעות רצונו
המלאה של המפקח.
00.19בטיחות וגהות
00.19.008
כללי
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ( 14בטיחות בעבודה) לחוזה:
.2על הקבלן למנות ממונה בטיחות חיצוני מטעמו על פי תקנות הבטיחות בעבודה ולפעול על פי כל
הכללים והדרישות בנוגע לכך .ממונה הבטיחות יאושר ע"י מוריה והוא יהיה בנוסף למנהל
העבודה.
.1על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הנדרשים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר ולהבטיח את
שלום הציבור הן של הולכי הרגל ,הן של ציבור הנהגים וכן את בטיחות העובדים כנדרש על פי כל
דין ,ובהוראות מקצועיות של עירית ירושלים בתחום הבטיחות והגהות ועל פי הוראות המפקח.
מוריה רשאית להפסיק את עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות גרועים
ו8או לא מתאימים לדרישות המפקח .אם הקבלן לא יבצע את הנדרש בהקשר-יהיו המזמין8ו8או
המפקח רשאים להזמין לפי שיקול דעתם ביצוע מטלות שונות אצל כל גורם אחר לפי ראות
עיניהם ולחייב את הקבלן במלוא העלויות ובתוספת של 10%תקורה וזאת בנוסף לסנקציות
אחרות שהם יהיו רשאים להטיל על הקבלן.
.6הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו8או לעובדים
ו8או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה .על הקבלן להביא בחשבון את הצורך
בגידור מסביב בגדרות זמניים מסוג "איסכורית" או דגם בהתאם לתוכניות ,לוחות עץ ,חביות,
מחסומים וכו' כדרוש על פי דין ועל ידי גורמי הבטיחות המוסכמים (פיקוח ,עירייה ,משרד
העבודה ,משרד התחבורה ,משטרת ישראל וכד').
21
.4על הקבלן יהיה לספק על חשבונו גשרים ממתכת עם מעקות ומאחזי יד ולהניחם ע"ג תעלות
פתוחות ומכשולים שונים ע"מ לאפשר תנועה רגלית בטוחה וסדירה להולכי הרגל.
.9כמו כן יהיה עליו להציב שמירה 14שעות ביממה במשך כל תקופת הביצוע ,כדי לשמור על
אמצעי הבטיחות ולהבטיח תיקונם מיד עם גילוי תקלה.
.0פעולות על פי סעיף זה וסידור דרכי גישה זמניות ומעברים בטוחים הן להולכי רגל והן לכלי רכב
לא יזכו את הקבלן בתשלום נוסף אלא רואים אותם ככלולים במחירי העבודה השונים של
העבודה .במקרה שהקבלן לא יספק את אמצעי הבטיחות (כגון מחסומים ,גשרים ,תמרורים,
סרטים אדומים וכו') על פי דרישות הפיקוח ,תספק מוריה בעצמה אמצעי בטיחות ותחייב את
הקבלן במחירם ,אולם הדבר לא ישחרר את הקבלן מאחריותו כלפי כל גורם שהוא במסגרת
עבודה זו.
.7הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום
העבודה המוגדר .מצב זה יישאר ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים
בחוזים אחרים כגון קבלני הגיחון ,בזק ,חשמל ,קבלני המבנים ואחרים .בכל מקרה
האחריות הראשית לנושא בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן במכרז זה כקבלן
ראשי על כל הנובע ממנה וללא תופסת כספית כלשהי.
.2הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו8או לעובדים
ו8או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה.
.6המפקח ו8או חברת מוריה רשאים להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים
בטיחותיים וגיהותיים גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו8או לדרישות המפקח.
.20במקרה שהקבלן לא יספק את אמצעי הבטיחות (כגון מחסומים ,תמרורים ,סרטים אדומים וכו')
על פי דרישות הפיקוח ,תספק מוריה בעצמה אמצעי בטיחות ותחייב את הקבלן במחירם לרבות
תקורות של – -11%אולם הדבר לא ישחרר את הקבלן מאחריותו כלפי כל גורם שהוא או כלפי
חובותיו במסגרת חוזה זה.
.22לוח ניכויים והפחתות בנושא בטיחות –
21
.21הקבלן מודע לעובדה כי נושא הבטיחות בעבודה נמצא בחשיבות עליונה .ועל כן ,עד שבוע לפי
קבלת צו התחלת עבודה ,עליו להציג למזמין את המסמכים הבאים (בנוסף למה שנדרש בנוהל
הבטיחות של מוריה ,תקני בטיחות של משרד התמ"ת וכיוצב'):
תכנית בטיחות לאתר ,כולל סקר סיכונים -הקבלן יידרש לבצע תכנית בטיחות לאתר ,חתומה
א.
ע"י יועץ בטיחות מוסמך הכוללת סקר סיכונים בטיחותיים.
במהלך הביצוע הקבלן יידרש לעבוד בהתאם לתוכנית הבטיחות הנ"ל (לפחות).
התמורה בגין האמור כלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם בנפרד.מודגש כי לא יינתן
צ.ה.ע לקבלן ללא העברת הנ"ל.
הקבלן יידרש להעביר הדרכת בטיחות לכל העובדים באתר (שלו ושל קבלני המשנה מטעמו),
ב.
טרום תחילת העבודה (ובמהלך העבודה לפי מה שנדרש בחוק) ,ע"י ממונה הבטיחות של
הקבלן 8מנהל העבודה 8מהנדס הפרויקט.
הקבלן יזמן להדרכה זו את מנהל הפרויקט ונציג מוריה.
מודגש כי לא יינתן צ.ה.ע לקבלן ללא העברת תדריך הבטיחות הנ"ל.
מובהר כי גם במהלך העבודה ,כל עובד חדש של הקבלן או של קבלן משנה יידרש לעבור
תדריך זה.
הקבלן יבצע את הנדרש בהתאם לנספח הבטיחות של חברת מוריה.
ג.
00.19.001
שילוט ותמרור
.2הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצוע ,לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו מניעת
סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא .סידורים ואמצעים אלה יכללו גידור ,שערים ,שילוט ,תאורה
22
סביב חפירות ובורות פתוחים ,שלטים ותמרורי עבודה ,וכל סידור ואמצעי אשר הקבלן חייב בו
עפ"י דין ו8או הורה עליו המפקח.
.1העבודה תבוצע בכפיפות להנחיות בטיחות בעבודה של משרד העבודה ובהתאם להנחיות משרד
התחבורה ועיריית ירושלים.
.6להבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועובדי הדרך שבתחום העבודה על הקבלן להציב שילוט,
סימון ותמרור מחומר מחזיר אור במצב תחזוקה טוב .סוג השלטים והתמרורים מספרם
ומיקומם באתר העבודה ייעשה כמפורט בחוברת "הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה
עירונית ,הצבת תמרורים ,אמצעי איתות ואמצעי הפרדה בטיחותיים" בהוצאת משרד התחבורה
"מהדורה אחרונה" ו8או בכל הנחיה אחרת שתינתן לקבלן ע"י מוריה.
.4על הקבלן לרכוש את השלטים והתמרורים ,כולל העמודים ,על חשבונו לפני תחילת העבודה.
.9על הקבלן להציב את התמרורים על מתקנים ניידים או עמודים בקוטר " 6שיירכשו על חשבונו
לשם הצבת השילוט .גודל השלטים יהיה מתאים לשילוט עירוני.
.9במסגרת שלבי הביצוע יידרשו אמצעי בטיחות זמניים .כל האמצעים הזמניים כלולים במחירי
היחידה למעט מעקות הפרדה בטיחותיים מאושרים ומחסומים כמפורט בכתב הכמויות.
אספקת והצבת הסימון ,השילוט והתמרור הזמני כמפורט לעיל לא תזכה את הקבלן בתשלום
נוסף .
.7אין הנ"ל כדי לשחרר הקבלן מאיזו אחריות שהיא.
.2בנוסף לאמור לעיל מודגש לקבלן כי עליו לפעול גם על פי האמור בנספח תאום תשתית ובטיחות
אתרי עבודה המצורף להסכם זה.
.6אחריות הקבלן לבצע סימון בפרויקט על פי לוח התמרורים של משרד התחבורה במהדורתו
האחרונה או כל תוספות או שינויים ותיקונים.
00.19.009עבודה בקרבת תנועה קיימת
.2
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעבודתו תתנהל בסמיכות רבה לתנועה פעילה של כלי רכב
והולכי רגל לכל אורך תוואי העבודות.
.1
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות המתחייבים על מנת לשמור על שלומם של הולכי הרגל,
ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועתם ,ו8או לתנועה המוטורית המתנהלת בכבישים.
.6
על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו8או צד שלישי כלשהו שלא יפגעו עקב
מעשיו או מחדליו ,וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא.
.4
על הקבלן להימנע לחלוטין מגרימת נזק כלשהו למבנים ,ו8או לקירות תומכים ,ו8או לגדרות
מבטון ,או אבן ,או מתכת ,ו8או לחלקות ,ו8או לרכוש ,הנמצאים בבעלות צד ג' כלשהו.
.9
על הקבלן ובאחריותו להתריע מבעוד מועד לפני הפעלת כל הסדר תנועה ע"מ שניתן יהיה ליידע
הרשויות (עירייה ,משטרה ,חברת אגד וכיוצא בזה) ולעמוד בלוחות הזמנים הקבועים
לפרוייקט .הודעה כאמור תימסר לכל הפחות שבועיים מראש והכל בתלות במורכבות ההסדר
הצפוי ובמשך הזמן שנדרש ,לדעת הקבלן לקבלת האישורים הדרושים .למען הסר ספק מובהר,
כי הודעה מראש של שבועיים ימים ,לא תפטור את הקבלן מאחריותו להשיג את האישורים
הדרושים במועד הנדרש לעמידה בלוחות הזמנים של הפרוייקט.
00.19.00/
חיבורי חשמל ותאורה
.2הספקת חשמל ,טלפון ומים לצורכי העבודה יהיו ע"י הקבלן ועל חשבונו .במידת הצורך יתקין
הקבלן רשתות אספקה זמניות ,כולל מונים למדידת צריכה .הקבלן יהיה אחראי לחיבור והקמת
הרשתות הזמניות ,אחזקתן במצב תקין ובטיחותי כל תקופת הביצוע ופירוקם בתום הביצוע .על
הקבלן לקבל את נקודות החיבור מהרשויות השונות.
.1כאמור כל ההוצאות הכרוכות לרבות עבור השימוש והצריכה השוטפת יהיו על חשבון הקבלן.
23
.6כל עבודות החשמל והתאורה הקשורות לרשת חברת החשמל המחוברת למתח תבוצענה בתאום
ובאישור נציגי חברת החשמל .יחד עם זאת ,על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות למניעת
חיבור המתח בעמודי הרשת בזמן ביצוע עבודותיו ועליו להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות
הקשורות בכך .על הקבלן יהיה לתאם עם חברת החשמל מועדים להפסקת המתח.
.4הקבלן ידאג להמשכיות התאורה הקיימת ,בזמן העבודות ע"י הפעלת העמודים החדשים לפני
פירוק העמודים הקיימים ובמידה והדבר לא מתאפשר ,עליו להתקין תאורה זמנית על עמודי עץ.
.9בכל מקרה על הקבלן לשמור על רמת תאורה מינימלית לפי הרמה הקיימת בכביש ,בכל זמן בו
דולקת התאורה הקיימת בכביש ובכל זמן העבודה ללא כל תוספת מחיר .הקבלן לא יהיה זכאי
לכל תמורה עבור נושא זה ,כל זאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן ע"פ מסמכי החוזה ו\או ע"פ כל
דין.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת הקבלן לשמירה על בטיחות בכל תחומי עבודתו ,גם אם לא
פורטו במפורש בסעיף זה.
הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם ,עקב אי נקיטת אמצעי
זהירות כנדרש.
00.19.001
עבודה בביבים /שוחות בקרה
במקרה של עבודה ,תיקון ו8או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים ,מבלי לפגוע בהוראות כל דין ,על
הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה
אשר יכללו בין היתר את אלו:
.2
.1
.6
.4
.9
.9
.7
לפני כניסה לשוחת בקרה ,יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן .אם יתגלו
גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת
מאווררים מכניים .רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר
הכניסה לתא הבקרה ,רק לחובשי מסכות גז.
מכסי שוחות הבקרה יוסרו ,לשם אוורור הקו ,למשך 14שעות לפחות לפי הכללים הבאים:
1.2לעבודה בתא בקרה קיים -מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים
הסמוכים .סה"כ שלושה מכסים.
1.1לחבור אל ביב קיים -המכסים משני צידי נקודת החיבור.
לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה ,המוכן ומיומן להגיש
עזרה במקרה הצורך.
הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות ,ויחגור
חגורת בטיחות שאליה קשור חבל ,אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה.
הנכנס לשוחת הבקרה שעומקה מעל 6.0מטר יחבוש מסכת גז מתאימה.
העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים
ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.
בנוסף יגדר הקבלן ,ישלט ויסמן בצורה בולטת את איזור התא בו הוסר המכסה כמפורט בסעיף 1
לעיל.
00.1/תבניות ,פיגומים ,ווי הרמה ,תמיכות וחיזוקים זמניים ,דיפון זמני
.2
.1
.6
.4
כל הפיגומים ,התבניות ליציקות השונות המבוצעות באתר ,וכן התמיכות והחיזוקים הזמניים
הדרושים ,הדיפונים הזמניים לחפירות8חציבות כלשהן ,יתוכננו ע"י הקבלן ,ויבוצעו על ידו.
תכנון כל הנ"ל ייעשה בידי מהנדס רשוי ובעל נסיון מוכח ,שיאושר ע"י ממונה הבטיחות של חברת
מוריה בתכנון של המערכות הנ"ל ,מטעם הקבלן ועל חשבון הקבלן.
התכנון הנ"ל ייעשה עפ"י כל כללי המקצוע ,התקנים הרלבנטיים החוקים והתקנות ,ויכלול חישובים
סטטיים ,חישובי חוזק חומרים ,וכן שרטוטים ותכניות ,ככל שיידרשו לתאור העבודה שיש לבצע.
תכנון של דיפון זמני לחפירות וחציבות יהיה מתוך הנחה שאסורות תזוזות קרקע כלשהן ,היינו לחצי
קרקע במצב "מנוחה" .כל התכנון הנ"ל יימסר למפקח לפני ביצוע העבודה.
יחד עם זאת ,מודגש במפורש בזה ,כי הקבלן נושא לבדו באחריות לתכנון ולבצוע של מערכות
התבניות ,התמיכות והחיזוקים הזמניים ,הדיפונים הזמניים ,למחפורות וכיוב' ,ככל הנדרש לבצוע
24
פרויקט זה .העובדה ,שבתכנונו לקח הקבלן בחשבון את הערות המפקח אם היו ,ואף פעל לפיהן ,אינה
גורעת מאומה מאחריות הקבלן ,ואינה מטילה על המפקח ו8או על מתכנני הפרויקט מטעם המזמין
אחריות כלשהי בקשר לנ"ל.
.9האחריות של הקבלן כאמור לעיל היא אחריות מוחלטת לבטיחות ,וכן לנזקים כלשהם לחלקי המבנה,
ו8או לצד שלישי כלשהו.
.9בצוע כל הפעילויות הנ"ל וקיום האחריות ,כאמור בסעיף זה ,יהיה כלול במחירי היחידה של
המכרז8החוזה ,ולא ישולם בנפרד.
.7תשלום בנפרד לפעילות כלשהי מבין הנ"ל יהיה רק אם יוחד לכך סעיף מיוחד בכתב הכמויות.
00.11דגימות ובדיקות
.2
.1
.6
.4
.9
00.10
הקבלן ישתמש בשירותי מעבדה מוסמכת לשם ביצוע כל בדיקות הטיב הדרושות לחומרים ולמלאכות
כלשהם כמפורט במפרט בקרת איכות ,וכן לאבטחת איכות של חברת מוריה .התשלום למעבדה הנ"ל
יהיה ע"י המזמין ישירות בכפוף לניכוי סכום קבוע מחשבונות הקבלן בגין דמי בדיקות ודגימות
כאמור ,הכל כמפורט בחוזה.
על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות המעבדה ועקב
המתנה לתוצאותיהן .תביעות כספיות או תביעות להארכת משך הביצוע עקב הנ"ל לא תענינה ע"י
המפקח ,ולא ישולם לקבלן על כך.
בדיקות שלא עמדו בדרישות התקנים והמפרטים ,וכן גם בדיקות חוזרות ,אשר תידרשנה ע"י המפקח
עקב קבלת תוצאות נמוכות מהנדרש ,תהיינה תמיד על חשבון הקבלן ,וזאת אפילו אם נתקבלו
בבדיקות החוזרות האלה תוצאות העונות לדרישות החוזה .על הקבלן להגיש כל עזרה למפקח ולאנשי
המעבדה ,כדי לאפשר להם ולהקל עליהם במילוי תפקידם .עזרת קבלן זו כוללת פיגומים ,הסעה,
הובלה ,עזרה בנטילת דגימות וכיוצא בזה.
בדיקות של חומרים ,המיועדות למטרת אישור השימוש בחומר או במוצר כלשהו ,יובאו ע"י הקבלן
לבדיקת המעבדה זמן מספיק לפני התאריך שבו יש להזמין את החומר או המוצר הרלבנטי ,כדי שלא
יפגע לוח הזמנים .אין להביא לאתר חומרים ו8או מוצרים שלא אושרו מראש ע"י המפקח.
בדיקות שנועדו לקביעת מקור הספקה של חומרים כלשהם יהיו תמיד ע"ח הקבלן והמזמין לא ישלם
למעבדה בגין בדיקות כאמור.
הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים :
הקבלן ינקוט על חשבונו ,בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודה ,כולל דיפון וחפירות (במשך כל תקופת
הביצוע ועד למסירתה הסופית) ,מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה ,שיטפונות ,רוח ,שמש וכו' .הקבלן
ינקוט על חשבונו ,לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו ,בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או
מפני מקור מים אחר ,כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים ,וכן דיפון החפירות ומניעת מפולות וכל
המשתמע מכך כולל החזקתם במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה ו8או הפעלת
משאבות להבטחת הניקוז וכן סידורים מיוחדים ליציקת הבטון בימי שרב.
כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא יזכו את הקבלן בתשלום מיוחד אלא רואים אותם כלולים במחירי
העבודה.
כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל ,הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן ,יתוקן
ע"י הקבלן בלי דיחוי ,על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.
00.17
סמכויות המפקח
א.
האמור להלן בא להוסיף ,אך לא לגרוע או להחליף ,את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה.
ב.
המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות ,המפרט המיוחד וכתב הכמויות וכל
אי -התאמה ביניהם ו8או אי -בהירות תוכרע לפי מיטב הבנתו .בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי
בשטח בנושא זה.
ג.
המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכות החומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.
ד.
הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה ,כולה או חלקה לקבלני משנה .אין
באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות או מחדלים של קבלני
משנה.
25
ה.
המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים ,עם הפסקות ביניהם ללא תוספת מחיר .המפקח
רשאי להודיע לקבלן מעת לעת על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה על פני עבודות
אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח ללא תוספת
מחיר.
המפקח רשאי להורות לקבלן על ביצוע עבודות במקביל ללא תוספת מחיר ,כולל תיגבור צוותי עבודה
נוספים.
ו.
המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה ו8או
המפרט או אם לדעתו דרושות הוראות מיוחדות ,לפי מיטב כללי המקצוע ,כדי למנוע נזק לחלקי עבודה
שכבר בוצעו .מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק
כלשהו ,הכל לפי תנאי החוזה.
ז.
המפקח ימסור לקבלן ,טרם תחילת העבודה שלושה העתקים של תכניות מאושרות לביצוע ושל המפרט
הטכני .לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות ומאושרות לביצוע.
כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.
ח.
המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה או העבודה במקצוע מסוים ,אם לפי
דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות ,למפרט הטכני או להוראותיו.
ט.
עבודה תת קרקעית לא תכוסה ללא אישור המפקח מראש ובכתב כי ניתן לכסותה (להלן אישור
המפקח).
עבודה שתכוסה לפני קבלת אישור המפקח ,רשאי המפקח להורות על הסרת הכיסוי או הסרת העבודה
כולה 8חלקה על חשבון הקבלן והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראותיו ללא תוספת תשלום עבור ביצוע
עבודה זו.
י.
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי ופרוק של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או
להוראותיו ,והקבלן יהיה חייב לבצע על חשבונו את הוראות המפקח תוך התקופה שתיקבע לקבלן ע"י
המפקח.
יא.
המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה.
כמו כן ,יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל החומר ,נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראלים.
הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.
יב.
מובא בזאת לידיעת הקבלן ,שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של כל הגורמים הנוגעים
בדבר כגון חברת הגיחון ,חברת חשמל ,חברת בזק והעירייה .אולם בשום מקרה אין הוראותיהם
מחייבות את הקבלן ,אלא אם נאמר אחרת ע"י המפקח מטעם מוריה.
00.11תכניות
התוכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות "למכרז בלבד" .לפני הביצוע ימסרו לקבלן תכניות
אשר יישאו את החותמת "לביצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס לתכניות למכרז מסיבות
כלשהן.
עם קבלת צו תחילת העבודה יקבל הקבלן הזוכה תוכניות לביצוע.התוכניות לביצוע לא בהכרח יהיו זהות
לתוכניות למכרז .מוריה שומרת לעצמה זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז.
לקבלן לא תהא זכות לדרוש או לקבל פיצוי או שינוי מחיר כלשהו עקב עדכונים אלה.
00.13מדידה
00.13.008
מדידות וסימון
.2
כל הנתונים המופיעים בתכניות המצורפות למכרז זה לגבי נקודות גובה ישמשו כבסיס למדידת
הכמויות לעבודות שבחוזה ,אלא אם כן ערער הקבלן על הנתונים תוך 7יום מצו התחלת העבודה .עם
קבלת צו התחלת עבודה יקבל הקבלן מפות עדכניות של המצב הטופוגרפי של השטח ונתונים אלו ורק
הם ישמשו כבסיס לחישובי הכמויות.
.1
לקבלן תימסר רשימת קואורדינטות של נקודות המוצא B.M. +לקשירת הרומים ומדיה מגנטית
הכוללת את פרטי התווית כבישים ,קשתות ,רדיוסים ,זוויות ומרחקים .לקבלן תהיה היכולת והציוד
לקבלת המדיה המגנטית.
26
כל הסימונים שימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המודדים (מדידות ומיפוי) ,התשנ"ח
– ( 2662להלן תקנות המודדים).
על הקבלן לבדוק ולאשר בכתב את קבלת הצלעון וסגירתו בהתאם לתקנות המדידה.
.6
אחריותו של הקבלן לגבי סימון הנקודות היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה ,סטייה או אי התאמה,
אשר נובעת מתוך סימון שגוי או פגום ללא תשלום נוסף ,ולשביעות רצונו של המפקח.
אם כתוצאה משגיאה ,סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית ,יתקן אותן הקבלן
ללא תשלום לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו.
.4
על הקבלן לסמן ו8או לחדש את צירי הכבישים .כמו כן יסמן בשטח את גבולותיהם .כל זאת יבוצע
בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון
המפקח וללא תשלום.
.9
הקבלן אחראי לשלמות הסימונים בנקודות הנ"ל ויחדש את כל הנקודות שסימן בשטח ,יחדשן במקרה
של נזק או אובדן וישמור על שלמותן ,עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.
.9
תוכניות המצב הקים שימסרו לקבלן ישמשו כבסיס לחישובי הכמויות.
7.
המפקח רשאי לערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה וזאת רק לאחר שבדיקת המדידה סופית שנערכה
על ידי הקבלן תוגש בצורת מדידה חתומה ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים
המתוכננים.
.2
על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" צמוד שיבצע את העבודות המפורטות לעיל וכל עבודת מדידה
וסימון שנדרש ע"י המפקח לצורך ביצוע העבודות.
המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המודדים כל זאת
ללא תוספת תשלום ,כולל הגשת שרטוטים ממוחשבים ולרבות חישובי כמויות המבוססים על
קואורדינטות והמצב הקיים מתוך סקיצות והוראות עבודה לשינויים ותוספות .כל תיקון במדידה
כתוצאה משינוי בתוכניות או מטעות מדידה ע"י כל צד שהוא יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.
.6
כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן.כל ההוצאות עבור
מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן וכן עבור ביצוע כל עבודות המדידה וסימון ,בין אם הוא מתוארת
במפרט ובין אם לא ,לא ישולם עבורם בנפרד.
.20
בכל מקרה של סתירה בין קווי מדידה לגבולות החלקות הפרטיות הרשומות יחייבו גבולות החלקות
הפרטיות הרשומות.
00.90מדידת תשתיות במהלך הביצוע
הקבלן יגיש בהתאם לדרישת הפיקוח מדידה של העבודות שבוצעו על ידו מאושרות ע"י מודד מוסמך .בהתאם
להנחיית הפיקוח ,העברת מדידה זו תהווה תנאי לאישור המשך הביצוע ותנאי לתשלום העבודה שבוצעה .כל
העבודה בסעיף זה ללא תשלום נפרד ,כלול במחיר היחידה .בנוסף למדידות אלו ,יגיש הקבלן לבדיקת המפקח
טבלת השוואה בין דרישות התכנון והמדידה כפי שבוצעה בפועל.
00.98תכניות "לאחר ביצוע" ()AS MADE
על הקבלן להכין תוכניות לאחר ביצוע ( .)AS MADEהתוכניות יוגשו בתוכנית מקור צבעונית על נייר וקובץ
דיגיטלי על דיסק .החומר יוגש בהתאם למפרט האחרון של עיריית ירושלים לתכניות "לאחר ביצוע" .התכניות
והדיסקטים יוכנו ע"י הקבלן לאחר סיום העבודה ויסופקו חתומים למפקח ולמתכנן לפני מסירת העבודה.
התכניות והדיסקים יראו את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותם הנקודות שבהם נמסר גובה
מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרשו המפקח והמתכנן לרבות גבהי יסודות של קירות מתוכננים .כמו כן
יכללו התוכניות והדיסקטים את המפלסים ומיקומם הסופי של כל המבנים והמערכות ,הצינורות וכו' הכל
לשביעות רצון המפקח והמתכנן.
תוכניות ודיסקים אלה יהיו חתומים ומאושרים על ידי הקבלן ומודד מוסמך.
המפקח יהיה רשאי לבקש תוכניות עדות לאלמנטים שונים גם במהלך העבודה בפורמט דיגיטלי ועותק קשיח,
והקבלן לא יזוכה בתשלום נוסף בגין עבודה זו.
כל העבודה בסעיף זה -המדידה ,הכנת התכניות הדיסקים העתקות אור וכו' ,יהיו על חשבון הקבלן והקבלן לא
יזוכה עבורן בתשלום נפרד .הגשת תכניות ה AS MADE -הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח והמתכנן.
27
הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התוכנית הנ"ל חתומה ומאושרות ע"י המתכנן.
00.91רישיונות ואישורים לביצוע
לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן על חשבונו לפי הצורך למוריה ולמפקח את כל הרישיונות והאישורים
לביצוע העבודה לפי התכניות .בכל הכרוך בביצוע העבודה ,ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין ,בדבר מתן
הודעות ,קבלת רישיונות והיתרים ,תשלום מיסים ואגרות מכל מין וסוג שהוא ,לרבות אגרת והיטלי שפיכה.
אולם מיסים אגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור ,שתשלומם חל במפורש בהסכם זה על מוריה יוחזרו לקבלן ע"י
מוריה.
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור אגרת שפיכת העפר והתשלום באתר ההטמנה תחול על הקבלן ולא יהא
זכאי להחזר כלשהו בגינה .על הקבלן להציג את האישורים הדרושים המוכיחים כי עודפי העפר והפסולת
הועברו לאתר שפיכה מאושר ושולמו כל האגרות וההיטלים הדרושים.
00.99סדרי עדיפויות
מזמין העבודה שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות ,הקטעים בהם
יבוצעו ,להקדים ביצועו של חלק זה או אחר ,לעבוד במקביל במספר חלקים וכו' .על הקבלן לקחת בחשבון
שהעבודות עשויות שלא להתבצע ברצף אלה בקטעים נפרדים.
כל העבודות בפרויקט זה יהיו מותנות בתיאום ואישור העבודות .אופי ,שלביות והיקף הביצוע יכול להשתנות
בהתאם ,בכלל זה החלטה על שעות העבודה ,יום או לילה ,עבודה ברציפות והפסקות עבודה .התחשבות זו
בצרכי הציבור היא תנאי מרכזי לעבודות בפרויקט זה .לא יוכרו כל טענות ו8או תביעות בגין מגבלות הכרוכות
בהתחשבות בצרכים אלו.
הפסקות ברצף העבודה מסיבה כל שהיא ,כולל טיפול במערכות אחרות ע"י גורמים אחרים ,לא יהוו סיבה
לתוספת למחירים שבהצעת הקבלן ורואים את מחירי היחידה בהצעתו כאילו נלקח דבר זה בחשבון .באזורים
בהם יהיה טיפול במערכות אחרות ניתן יהיה להמשיך בעבודה רק כשיושלם הטיפול במערכות הנ"ל או כאשר
תסתיימנה העבודות הנדרשות .סדר ביצוע העבודה ייקבע בכפוף לשיקולים הנדסיים ,תחבורתיים ,עירוניים,
ודיירים.
שלביות העבודה בפרויקט זה תוגדר תוך כדי ביצוע ובתאום עם מנהלי פרויקט ובאישור גורמי התנועה
הרלוונטיים ולא יהווה עילה לתביעה כספית.
הערה :לתשומת לב הקבלן כי יתכן והרשויות עירייה ,משטרה ,יטילו הגבלות שונות לגבי שעות העבודה,
רציפות העבודה .יתכן מצב שהקבלן יידרש לבצע עבודות בשעות הלילה .כמו כן יתכן ובסמוך לתקופת החגים
יידרש הקבלן להפסיק את עבודתו למספר ימים לפני החג ולבצע בימים אלו רק עבודות ניקיון וסדר .בגין
הפסקה זו לא יהיה הקבלן זכאי לתוספת ו8או פיצוי כלשהו .ימים אלו לא יתווספו לתקופת הביצוע( .בקביעת
משך תקופת הביצוע החוזית האפשרות הזו נלקחה כבר בחשבון) .על הקבלן לקחת בחשבון את כל האמור
לעיל בעת הגשת הצעתו כולל הכנת אמצעי זהירות ותמרור מוארים .לא תוכר כל תביעה בגין פיצול ,השהיה,
הפסקה ו8או הגבלה כל שהיא לגבי אפשרות ניצול הכלים והעובדים במתכונת רגילה אחרים.
00.9/אישור שלבי עבודה
כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין ,טעון אישורו של המפקח לפני
שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריו .אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו ,לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה
מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו8או לעבודה במצבה הסופי ,המושלם
ו8או לכל חלק ממנה.
28
00.91משרדי שדה
00.91.008משרד למפקח
להלן מידות מינימליות דרושות למבנה הזמני של הקבלן:
.2
מבנה לפיקוח
לפני ביצוע העבודה ,יספק הקבלן ויציב על חשבונו מבנה שישמש כמשרד שדה לשימושו הבלעדי של
צוות הניהול והפיקוח .המבנה יוצב במקום שיאושר ע"י מנהל הפרויקט8המפקח והרשויות הנוגעות
בדבר ,הכל באחריותו הישירה של הקבלן.
המבנה למשרדי השדה יענה על הדרישות הבאות:
2.2
מידות המבנה תהיינה לפחות 6.20×24.60מ' על פי השרטוט המצורף ,ויכלול 1משרדים,
מזכירות ,חדר ישיבות ,שירותים ומטבחון .גובה התקרה יהיה לפחות 1.9מ' .שטח כל חלון
(חלון אחד לפחות לכל חדר) יהיה לפחות 0.9מ"ר .כל החלונות והדלתות יצויידו במתקני
סגירה ונעילה נאותים ,יהיו אטומים בפני חדירת מים ויותקנו בהם רשתות נגד חרקים וכן
סורגים.
2.1
המבנה יהיה חדש מסוג מבנה טרומי מטיפוס מאושר על ידי המפקח.
2.6
רצפת המבנה תהיה ריצוף טרצו ו8או קרמיקה.
2.4
המבנה יחובר לרשת החשמל של חברת החשמל (או לחילופין לגנרטור או מקור אנרגיה
שיאושר ע"י המפקח) ,כל החללים בו יהיו ממוזגים ותותקן בו תאורה פלואורסצנטית
תקנית .כמו כן ,יותקנו בכל חדר לפחות ארבעה שקעים לחיבור אביזרי החשמל השונים.
הקבלן יתקין ,באמצעות חברת "בזק" ,שני קווי חוץ ,כולל חיבור לחדרים השונים ,כאשר לכל
עמדה יחוברו שני הקווים .הקווים יהיו חסומים לחיוג לחו"ל .
2.9
מיקום משרדי השדה והשירותים יהיה טעון אישור המפקח.
2.9
המשרדים יועמדו לרשות המפקח שבוע ימים לפני תחילת העבודה ו8או 24ימים לאחר
תאריך צו התחלת העבודה ,לפי המוקדם.
2.7
המבנה ירוהט ויצויד ע"י הקבלן עפ"י המפורט להלן (כל הפריטים יהיו חדשים):
2.7.2
4שולחנות משרדיים בגודל 100 x 20ס"מ לפחות עם מגירות.
2.7.1
10כסאות מנהלים על גלגלים.
2.7.6
2שולחן אובלי (לחדר ישיבות) בגודל 600 x 290ס"מ לפחות.
2.7.4
4ארונות עץ עם מדפים בגודל 40 x 140 x 690ס"מ 1 ,ארונות עץ עם מדפים בגודל
40 x 140 x 190ס"מ ,שני ארונות עץ סגורים עם מנעול בגודל
20 x 40 x 100ס"מ ו 4 -כונניות עץ בגודל 90X210X2.9עם מדפים ודלתות נגררות.
2.7.9
מכשיר פקסימיליה עם הדפסת לייזר בגודל .A4
2.7.9
6עמדות מחשב עפ"י המפרט הבא :מעבד פנטיום Vקורל דו דגם P-5 1.2לפחות,
בעל זכרון פנימי ,MGB 1024כונן DVDשהוא גם צורב ,DVDפקס8מודם BPS
,56,600חיבור לאינטרנט מהיר ( )12 MGB/SECבאמצעות שיטת ADSLו8או
כבלים (חיבור אחד שישרת את כל המחשבים דרך ראוטר) ,תא דואר אלקטרוני
בגודל ( MB 20תא אחד בלבד) מסך שטוח בגודל " ,11כרטיס מסך ,MB 212כונן
דיסק קשיח CDROM ,GB 100מהיר ,עכבר ויתר החלקים הנדרשים להפעלה
תקינה ושימוש יציב במחשב .לפי בחירת המפקח המחשב יהיה נייד ,בעל מסך "29
ובמקרה זה יסופק מודם סלולרי כולל חבילת גלישה באינטרנט ללא מגבלת נפח
גלישה ו DOCK STATION -לחיבור מהיר של המחשב לציוד הפריפריאלי.
במחשב תותקן מערכת הפעלה חלונות ,7תוכנת אפיס 1020תוכנת "מניפה" לניהול
29
פרוייקטים ,תוכנת MS-Project 2007או MS-Project 2010לניהול לוחות
זמנים ,תכנת VIEWERלפתיחת קבצי DWGו – PLTותוכנת אנטיוירוס
עדכנית.
כל התוכניות יהיו תוכנות עם רשיונות.
2.7.7
מדפסת לייזר צבעונית עם מהירות הדפסה 29דפים לדקה לפחות להדפסה בנייר
בגודל . A4
2.7.2
1מדפסות הזרקת דיו צבעוניות.
2.7.6
מכונת צילום לצילום מסמכים בגודל A3ו A4-עם אפשרות הגדלה 8הקטנה של
המסמכים בין 90% - 100%ומתקן לצילום חבילות נייר ברצף (פידר) ,כולל
אחזקתה השוטפת ונייר צילום כמה שידרש.
2.7.20סורק מסמכים עם מתקן להזנת נייר ברצף (פידר) כדוגמת תוצרת AVISIONדגם
– 120U AVאו .AV-600U
2.7.22ראוטר (( )ROUTERנתב) המאפשר חיבור אלחוטי וגם חוטי לאינטרנט מהיר +
חיבור למדפסת ומפצל רשת פנימית לדוגמא EDIMAX-8-PORT FAST
.ETHERNET SWITCH
2.7.21
מכשיר מים מסוננים או מים מינרליים.
2.7.26מכונת קפה עם קפסולות.
2.7.24על כל הציוד להיות חדש מהחנות ,כמו כן הקבלן יתקשר עם חברת אחזקה אשר
תיתן שרות תוך 9שעות ממועד ההודעה לכל תקלה במערכת המחשב בתקופת
אחזקת המשרד ע"י הקבלן .ההעתק מהסכם התקשרות יועבר לפיקוח.
2.2
ליד המבנה יוכשר שטח חניה ל 29 -מכוניות.
2.6
העבודה כוללת גם הכשרת דרכי גישה לאתר משרדי השדה ,כולל הכשרת המשטח הדרוש
להצבת המבנים ,כולל יישום אספלט על המשטח ,כולל הסדרת ניקוז המשטח על פי הצורך
וכל עבודה נוספת דרושה להשלמת האתר לשביעות רצונו של המפקח.
2.20העבודה כוללת גם העברת האתר בשלמותו למקום חדש ,על פי הוראות המפקח .האתר החדש
יאורגן כנ"ל ,לשביעות רצונו של המפקח .העברה אחת של האתר כמפורט לעיל לא תזכה את
הקבלן בתשלום מיוחד אלא רואים אותם כלולים במחירי העבודה.
31
.1
משרד לצוות אבטחת איכות
משרד בגודל 21מ"ר בגימור זהה למשרדי הפיקוח ,מרוהט עם 1שולחנות 9 ,כסאות ו 1ארונות מתכת
40X100X100ס"מ שניתנים לנעילה.
המשרד יחובר לקו בזק ולאינטרנט באמצעות נתב אלחוטי דומה למשרדי הפיקוח.
במשרד תותקן עמדת מחשב זהה למשרדי הפיקוח ,כולל מדפסת הזרקת דיו צבעונית.
.6
מעבדת שדה
מבנה בגודל 60מ"ר שיחובר לחשמל ,מים וביוב.
.4
הערות:
4.2
כל התוכנות הרשומות לעיל תהינה מקוריות.
4.1
הקבלן ידאג לחוזי שירות עם יצרני התוכנות לכל תקופת העבודה באתר.
31
4.6
הקבלן יהיה אחראי לשמירת משרדי השדה והשירותים ,ניקויים היום יומי ואחזקתם
השוטפת ,לרבות אספקת נייר למכונת הצילום ,המדפסת ולמכשיר הפקס' ,אספקת 600
קפסולות קפה לחודש וכן יהיה עליו לדאוג לכל החיבורים הדרושים לרשת המים ,הביוב,
החשמל ,הטלפון ואינטרנט.
4.4
למען הסר ספק מודגש כאן שהגשה ואישור של חשבון חלקי ראשון בפרויקט מותנית בהקמת
המבנים למנהלת האתר מטעם המזמין ,אספקת הציוד וחיבור לתשתיות כמפורט לעיל.
4.9
יובהר כי כל ההוצאות השוטפות כגון ראשי הדפסה למדפסות ,טונר למכונות הצילום ,דפי
צילום מגדלים שונים וכיוב' ,וכן האחריות לפעילותם התקינה של כל האמצעים הכלולים
בסעיף זה הנם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן ולא ישולם עליהם בנפרד.
00.90מסירת העבודה
העבודה תימסר למזמין בשלמות לכל אחד מן השלבים .מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל
שלבי העבודה ,לרבות תיקונים במידה וידרשו והכנת תוכניות "לאחר ביצוע" .As Madeעל פי הנהלים
המקובלים בחברת "מוריה" ועיריית ירושלים.
חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה.
על הקבלן להביא בחשבון כי לא תשולם לו תוספת עקב המסירה בשלבים.
00.97עבודות בלילה ובשעות נוספות
בעיקרון לא תותרנה עבודות לילה היות והעבודה נמצאת באיזור מגורים ,אולם על הקבלן לבצע את העבודה
בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה .גם אם לצורך כך יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת של פועלים
ביום באישור המשטרה ו8או הפיקוח ,אם יידרש .הקבלן לא יקבל עבור שעות אלה תשלום נוסף כלשהו .אין
סעיף זה בא לאשר עבודות בשעות הלילה .במידה ויהיה צורך בעבודות בלילה באחריותו של הקבלן לקבל את
האישורים הדרושים ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים לעבודה בלילה לרבות התאורה ,למעט הוצאות
עבור שוטרים ,שישולמו בנפרד.
על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן וגם שעות עבודות הלילה יוגבלו רק למשך מספר שעות .הקבלן לא יוכל
לטעון על פיצול עבודה ו8או חוסר אפשרות לניצול כלכלי של הכלים והעובדים.
00.91מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה
הקבלן לא יקים מבנים כלשהם לשם ביצוע העבודות ללא היתר מהרשויות המוסמכות וללא אישור המפקח .כל
מבנה שיוקם על ידו יהיה זמני בלבד יפורק ויפונה עם סיום העבודה.
עם גמר העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו .והשטח יימסר יחד עם העבודה הגמורה כשהוא מיושר ונקי מכל
מכשול או חפץ .הקמת ופינוי מבנים מהשטח יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
אתר העבודה אינו מצויד בחשמל ומים לשימוש עב' הקבלן .הקבלן יתקין על חשבונו סידורים מתאימים זמניים
לאספקת חשמל ,מים ,טלפון וביוב לשימושו או סידורים אחרים הטעונים אישור המפקח.
00.93סילוק עודפי עפר ופסולת
חומר פסולת וכן כל חומר אחר ,לרבות עודף חפירה8חציבה ו8או מהחפירות שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ
לשטח האתר ,אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך.
השגת ההיתרים ,תשלום וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ,ולא ישולם בנפרד
עבור עבודה זו .המחיר של כל סעיף בכתב הכמויות כולל בין אם יצוין בסעיף ובין אם לא ,את סילוק הפסולת
ו8או עודפי העפר למקומות שנקבעו ע"י הגורם מתאים ,לרבות כל ההוצאות הנובעות מדרישות הגורם הזה.
תשלום האגרות השונות והיטלי שפיכה יהיו על חשבונו של הקבלן ,והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגינם.
הקבלן יאמת לפני ביצוע העבודה את מיקום אתרי השפיכה המאושרים ע"י עיריית ירושלים ודרכי הגישה
אליהם.
על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן העירייה לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי הרישיון.
32
על הקבלן להציג לפיקוח אישורים מוסמכים על שפיכת החומרים באתרים המורשים ,כולל תעודות שקילה .לא
ישולם לקבלן עבור סילוק עפר ו8או פסולת ללא תעודות שקילה מאושרות.
מחיר היחידה כולל פינוי העפר או הפסולת לאתר שפיכה בכל מרחק שהוא.
00./0בטלת ציוד
הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות ,קצב ואופי העבודה הנדרשים בשטח בכל זמן וזמן.
לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד ו8או ניצול חלקי של הכלים מסיבות
כלשהן.
על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן והרשויות יגבילו את שעות העבודה .לא תוכר כל תביעה לתוספת ו8או לפיצוי
בגין הגבלה זו.
00./8קנסות בגין אי קיום הוראות
מובהר בזאת שהקבלן יחויב בקנס קבוע ומוסכם מראש של ₪ 2,900ליום בגין אי ביצוע המיידי של כל הוראה
שנתנה לו ע"י המפקח בכתב ביומן העבודה.
הטלת הקנס לא תפחית בכל צורה שהיא זכויות המזמין לקבלת כל הסעדים המשפטיים שהוא זכאי להם כלפי
הקבלן ,ובכלל זה הקנס הקבוע בחוזה הקבלנים.
הפעלת הקנס :המפקח יהיה רשאי להטיל את הקנס הן בגין הפרה של "הוראת קבע" -ראה הדרישה לסילוק
יומיומי של הפסולת למשל והן בגין כל דרישה לביצוע אשר תרשם על ידו ביומן העבודה ואשר הוא בגדר
הסמכויות שיש למפקח במסגרת החוזה עם הקבלן ואשר לא בוצעה ע"י הקבלן במועד הנדרש .הקנס כאמור
הוא בגובה של ₪ 2,900לכל יום של אי קיום ההוראה והקנס יופחת מן החשבון החלקי הקרוב של הקבלן.
00./1
ביצוע גישושים
המידע במאגרי המידע השונים והמשתקף בחלקו בתכניות תאום המערכות אינו מלא ולעיתים סותר ממצאים
שונים.
לפני תחילת כל עבודה באתר ,יבצע הקבלן בהתאם להוראות המפקח גישושים לאיתור צנרת ת"ק ולאחר מכן
ימדוד ויאזן את הקווים שיחשפו לצורך בדיקה ועדכון של תאום המערכות הת"ק( .המדידות לצורך זה הן לא
לתשלום – ראה גם סעיף מדידות).
על הקבלן להביא בחשבון שכתוצאה מביצוע הגישושים יהיה צורך לעדכן תכניות לביצוע.
00./9תיעוד נזקים קיימים
על הקבלן לסקור את המבנים הקיימים לאורך ובסביבת איזור העבודה כגון קירות ,גדרות ,קירות תומכים,
שערים וכו' בהן אמורה להתבצע עבודתו ולתעד כל נזק קיים בטרם ביצוע העבודות ע"י צילום כולל פרטי זיהוי
המקום ומידת הנזק.
על הקבלן להכין תיק תיעוד הכולל :תמונות נבחרות מהמצב הקיים טרום ביצוע העבודה ,פירוט מילולי לגבי
נזקים קיימים ,ובמידת הצורך חוות דעת של מומחה מטעמו בגין הנזקים הקיימים.
התיק יוגש בפורמט דיגיטלי וקשיח (נייר) למפקח טרם התחלת העבודות.
עלות הצילומים תחול על הקבלן בלבד והן לא למדידה ו8או תשלום .אם תוגשנה תביעות מצד שכנים בגין נזקים
למבנים ואין בידי הקבלן צילומי עדות למצבם בטרם תחילת העבודה ,הוא עלול להידרש לתקן ,על חשבונו ,את
הנזקים.
00.//מים וחשמל לזמן הביצוע
הקבלן ידאג לאספקת מים וחשמל בעת העבודות .כל חיבורי המים והחשמל יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
33
00./1חומרים שיסופקו על ידי המזמין
המזמין שומר לעצמו זכות לספק כל חומר או ציוד שיבחר .המזמין רשאי לנהל מו"מ עם ספקים שונים ולקבוע
המחירים .הקבלן יזמין את החומרים לפי דרישת המזמין וישלם עבורם .התקורה שהקבלן יקבל תהיה 9 %
מערך החומרים והציוד שהמזמין יבחר .תקורה זו תכלול בין היתר מימון ,רווח קבלני ,הובלה ,טיפול בהזמנה,
אחריות למוצר וכו'.
הודיע המזמין לקבלן על החלטתו להזמין ו8או לספק בעצמו חומרים כאמור ,יגיש הקבלן למפקח כפי שיידרש
על ידו ,רשימה שתכיל את כמות ומספר הפריטים האמורים הנדרשים לביצוע העבודות ,וזאת פרק זמן מספיק
מראש ,באופן שלא יחול עיכוב בביצוע העבודות .כמות ומספר הפריטים תיבדק על ידי המפקח ותיקבע באופן
סופי בהתאם להחלטתו ,אשר תחייב את הקבלן.
הועמדו מתקנים או ציוד לשימוש הקבלן כאמור לעיל ,לא יהא לקבלן כל זכויות בקשר אליהם ,והוא יחזירם
למזמין במצב טוב ותקין כפי שנמסר לו ,עם קבלת דרישה ראשונה של המזמין.
הוזמנו או סופקו על ידי המזמין פריטים כאמור לעיל ,יחולו עליהם הוראות כדלקמן:
.2
הקבלן ישתמש בפריטים אך ורק לביצוע העבודות.
.1
לבקשת המזמין יקבל הקבלן את הפריטים אצל הספק או היצרן ,בהתאם להוראות המזמין ויהיה אחראי
להובלתם ואחסונם.
.6
הקבלן לא יהיה רשאי להוציאם מאתר העבודות ו8או להחליפם בפריטים אחרים אלא אם נתקבלה
הסכמת המפקח מראש ובכתב.
.4
הקבלן ייחשב כנאמן של המזמין בקשר לפריטים ויהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לשמירתם.
.9
הקבלן יחזיר למזמין את עודפי הפריטים אשר לא נעשה בהם שימוש בביצוע העבודות .לא החזירם הקבלן
ינוכה ערכם ,מכל סכום אשר מגיע לקבלן מאת המזמין ,בהתאם להחלטתו הסופית של המפקח.
מובהר כי אין בהזמנת ו8או אספקת פריטים על ידי המזמין כאמור לעיל או במתן הוראה מטעם המזמין
לרכישת פריטים מספק מסויים ,כדי לפטור את הקבלן מאחריותו לטיב העבודות ולהתקנת הפריטים,
לרבות במשך תקופות הבדק והאחריות ומכל יתר הוראות חוזה זה.
00./0כתבי כמויות ותשלומי התייקרויות
00./0.008כללי
.2
.1
.6
.4
.9
כתבי הכמויות נתונים באומדן .התשלום יהיה לפי מדידת הכמויות שיבוצעו בפועל ,עפ"י שיטות
המדידה המחייבות לפי חוזה זה.
תשלום התיקרויות יהיה בהתאם לאמור בנושא זה בחוזה.
רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה עבודה בשטחים מוגבלים וצרים .לא תוכר כל תביעה
מצד הקבלן על עבודה בשטחים מוגבלים.
לחברת מוריה בע"מ נשמרת הזכות לערוך שינויים ו8או תוספות ו8או הפחתות בכתבי הכמויות ,לרבות
ביטול של סעיפי עבודה שלמים ,או תוספת של סעיפי עבודה נוספים ,וזאת עד להיקף של 19%מההיקף
הכולל של החוזה (במחירי החוזה) ובסעיפים הבודדים (בניגוד לכתוב בחוזה) עד 100%מהכמות וזאת
מבלי שלקבלן תהיה זכות לתביעת שינוי במחירי היחידה ו8או לתשלום פיצוי כלשהו ,ו8או לשינוי בלוח
הזמנים.
כתב הכמויות חולק למבנים לצרכי נוחיות אולם רואים את המבנים כיחידה אחת באופן שבו:
ההתייחסות לגבי הכמות לסעיפים זהים הכלולים במבנים שונים תהיה לכלל הכמות שבחוזה
9.2
באופן שבו ניתן יהיה להשתמש בכמויות ממבנה אחד עבור עבודות שיבוצעו במבנים אחרים
ולהיפך.
9.1
על אף האמור בסעיף-משנה ( )4לעיל ,למוריה תהיה הזכות לערוך שינויים ו8או תוספות ו8או
הפחתות בכמות סעיפים הזהים הכלולים במבנים שונים בכתב הכמויות ,ב 200% -מסה"כ
הכמות הכלולה בכל הסעיפים הזהים במצטבר.
.9
אם מצא הקבלן כי הוא נדרש לבצע עבודות אשר להן אין לדעתו כיסוי בכתב הכמויות עליו לפנות
בכתב למפקח בלווית כל המסמכים הנדרשים כגון ניתוח מחיר ,מדידות וכל הדרוש ,ולקבל אישורו
מראש 60יום טרם המועד המתוכנן לביצוע העבודה .אם לא פנה הקבלן בכתב תוך 60יום כאמור לא
תתקבלנה תביעותיו ורואים כאילו כלולות העבודות במחירי העבודה השונים של החוזה.
.7
עניין זה לא יהווה גם עילה להארכת משך הביצוע במקרה בו הקבלן לא פנה למפקח מראש.
34
00./0.001עבודות יומיות ולפי שעות (רג'י)
התשלום עבור עבודות רג'י יבוצע אך ורק במקרים שבהם קבע המפקח מראש (לפני בצוע העבודה עצמה) ביומן
העבודה ,כי העבודה תבוצע בתנאי רג'י .אין לבצע עבודות רג'י ללא אישור בכתב ,בראש ,מן המפקח.
00./0.009קביעת מחיר יחידה לסעיפים חסרים
עבודות שלהן לא קיים כיסוי ,לדעת הקבלן ,בכתב הכמויות יבוצעו אך ורק לאחר אישור המפקח ,מראש.
בהעדר מחיר יחידה ,בכתב הכמויות ,לחומרים או לעבודה ,יקבע המפקח את מחיר היחידה החסר בהתאם
לרשימה הבאה ועל פי הסדר בה:
.2
.1
.6
.4
.9
.9
.7
בהסתמך על סעיפי החוזה (חישוב פרו-רטה).
על פי מחירון מהשרד הבנוי והשכון – מחירון יולי 1024בהפחתה של .10%
בהיעדר סעיף במחירון משרד הבנוי והשכון עפ"י מחיר היחידה כפי שמופיע במחירון "דקל"
המעודכן למועד הגשת ההצעה ע"י הקבלן ובהפחתה של .10%
בהיעדר סעיף במחירון דקל ע"פ מחיר יחידה כפי שמופיע במחירון נתיבי ישראל המעודכן למועד
הגשת ההצעה ע"י הקבלן ובהפחתה של .20%
בהעדר סעיף זהה במחירון דקל ובמחירון נתיבי ישראל ,עפ"י ניתוח מחירים לפי מחירי חומרים
ומחירי עבודות שבמחירון דקל המעודכן למועד הגשת ההצעה ע"י הקבלן (בהפחתה של - )29%
לפי הענין.
בהיעדר אפשרות לקבוע את מחיר יחידה בהתאם למנגנונים שפורטו לעיל ייקבע מחיר היחידה
החסר בהתאם לניתוח מחיר ע"פ מחירי שוק נכון למועד הגשת ההצעה ע"י הקבלן.
מחירי יחידה החסרים שהושלמו ע"פ סעיף זה ימודדו למדד היסוד של החוזה וישאו הפרשי
התייקרויות כמו יתר מחירי היחידה של החוזה.
בכל מקרה יבוצעו העבודות לשביעות רצונו של המפקח.
גם אם הצדדים – הקבלן והמפקח לא הגיעו לכלל הסכם בדבר מחיר או צורת תמורה לעבודה מסוימת או
עבודה שאינה בגדר עבודה נוספת ,לדעת המפקח ,על הקבלן לבצע עבודה זו בהתאם להוראה בכתב בלבד
מן המפקח.
על הקבלן להגיש ניתוח מחיר תוך 60יום מקבלת ההנחיה בכתב מן המפקח.
לא יתקבלו טענות ותביעות מצד הקבלן לגבי עיכוב העבודה עקב משא ומתן משותף לעבודות נוספות או
לשינויים וכל ההוצאות הכרוכות במשא ומן זה יחולו עליו.
00./7שינויים ועבודות נוספות
שינויים ועבודות נוספות יטופלו לפי פרק ח' סעיפים 96-92לחוזה קבלנים מהדורת ינואר 1024של מוריה.
00./1תקנים
00./1.008כללי
.2
התקנים הרשמיים הישראליים הרלוונטיים מחייבים לגבי כל עבודות התכנון המפורט המתחייבות
ממכרז8חוזה זה .כמו-כן מחייבים התקנים הרשמיים הישראליים לגבי כל חומרי הבניה שיעשה בהם
שימוש בפרויקט ולגבי בצוע כל העבודות המבוצעות בפרויקט זה.
.1
התקנים המחייבים יהיו בהוצאתם העדכנית לתאריך הגשת ההצעות למכרז.
.6
בהעדר תקן ישראלי רשמי לגבי חומר או מוצר מסויים ,יחייב התקן הגרמני או האמריקני המתייחס
לאותו חומר או מוצר( ,עפ"י קביעת המפקח) .בכל מקרה שיעשה שימוש במוצרים מתוצרת חוץ ,יחייבו
הדרישות התקניות של תקני ארץ המוצא לגבי המוצר הרלוונטי ,אלא אם כן יש לגביהם תקן ישראלי
רשמי.
35
.4
כל המפרטים והתקנים הנ"ל יירכשו ע"י הקבלן ועל חשבונו .המזמין לא יספק לקבלן את הנ"ל.
המזמין לא יתרגם ולא ישא בהוצאות תרגום של תקנים ישראליים רשמיים לאנגלית .כל הנ"ל יהיה
ע"ח הקבלן .בכל מקרה של סתירה בין המקור לתרגום יקבע הנוסח המקורי.
00./1.001תקנים לתכנון
.2
.1
התקנים דלהלן יהיו התקנים המחייבים לצורך תכנון מפורט של המבנים ,המתקנים השונים ומתקני
העזר למיניהם ,ושל מאמצים ודפורמציות במיסעות הגשרים.
2.2
תכנון חלקי פלדה יעשה בכפיפות להנחיות חוקת מבני פלדה (ת"י )2119חלק .2
2.1
תכנון טפסות ותבניות יעשה בכפיפות להנחיות ת"י 604טפסות לבטון.
2.6
תכנון כלונסאות מיקרופיילים יעשה בכפיפות להנחיות ת"י 2672.
העומסים הקבועים והשימושיים שיש לקחת בחשבון בעת התכנון המפורט יהיו לפי התקנים הבאים :
1.2
ת"י 424עמסי רוח.
1.1
ת"י 2960לתכנון קירות תומכים מסוג קרקע משוריינת.
00./3עבודות תכנון שיבוצעו ע"י הקבלן והצוות ההנדסי שלו
00./3.008כללי
במסגרת מכרז8חוזה זה מוטלות על הקבלן והצוות ההנדסי שלו עבודות תכנון כמפורט להלן:
.2
תכנון ואישור ההתארגנות לפרויקט כולל דרכים ,דרכי גישה זמניות ,עבודות עזר ,גידור ,תנועה ,מבנים
זמניים ,לוחות זמנים וכל הנדרש במסגרת ההתארגנות
.1
הסדרי תנועה זמניים לביצוע עבודות נשוא מכרז זה כולל כל שלבי הביצוע שיתוכננו ,יאושרו ויבוצעו
ע"י הקבלן ומבלי לגרוע מהאמור בתנאים הכללים ,כולל אחריות הקבלן לבצע את הפרויקט בהתאם
ללוח הזמנים המפורט .הקבלן יהיה אחראי לקבלת אישורים מאת כל הגורמים המוסמכים ,לרבות
עיריית ירושלים ומשטרת ישראל ביחס לכל הסדרי התנועה הזמניים לרבות הסדר התנועה הראשון.
.6
תכנון כל הדיפונים הזמניים הדרושים לבצוע.
.4
תכנון מחפורות כולל שפועי חפירה8חציבה ,מדרגות (ברמות).
.9
תכנון תבניות ותמיכות.
.9
תכנון מפורט (לרבות קונסטרוקציה וכו') לגדרות ולכל האלמנטים הזמניים המוצבים באתר ואשר
אינם נשארים למצב הסופי.
00./3.001אופן התכנון ורמת התכנון
.2
התכנון והחישובים הסטטיים יוכנו ברמה מקצועית גבוהה ,לפי כל כללי המקצוע והתקנים המחייבים
ובכפיפות להוראות החוק והתקנות מטעם הרשויות המוסמכות ,בידי מהנדסים מורשים עפ"י החוק,
ובעלי נסיון בתחום הרלבנטי .העסקת מתכננים אלה טעונה קבלת אישור המפקח מראש.
.1
החישובים הסטטיים יכללו חישובי יציבות וחישובי חוזק לכל האלמנטים המתוכננים .החישובים יהיו
גם עבור כל אחד משלבי הביצוע ,וגם עבור המבנה הגמור והשלם.
.6
כל חישובי היציבות ,החישובים הסטטיים ודפורמציות ,יבוצעו באמצעות מחשב .חישובי זיון רך ו8או
דריכה יבוצעו באמצעות מחשב ו8או בחישוב ידני.
.4
תוכנות המחשב שישמשו לכל החישובים הנ"ל תהיינה תוכנות מסחריות לחישוב סטטי של מבני
מוטות (מסגרות) ופלטות בטכניקת האלמנטים הסופיים.
36
.9
תוכנות מחשב שישמשו לחישובים תהיינה תוכנות מסחריות המבצעות חישובים בכפיפות לפרמטרים
ולנוסחאות שבתקן הישראלי הרלוונטי.
.9
התכניות תהיינה ברורות ומדוייקות ,ותכלולנה את כל המידות והפרטים הדרושים לביצוע העבודה,
להנחת דעתו של המזמין .התכניות תהיינה משורטטות ע"י בעלי מקצוע מנוסים ,והשרטוט יהיה
באמצעות מחשב ותוויין ( )PLOTTERבתכנת אוטוקד.
.7
נתגלו ,תוך כדי התכנון המפורט ,חילוקי דעות בין המזמין (או מי שממונה מטעמו על בדיקת התכנון
הקבלני ואישורו) ,לבין הקבלן (או המתכנן מטעמו) ,תהיה פסיקתו של המזמין סופית ובלתי ניתנת
לערעור .לפיכך לא תוכרנה שום תביעות של הקבלן ,הנובעות במישרין ו8או בעקיפין מחילוקי דעות
כנ"ל.
.2
הקבלן יבצע את כל השינויים והתיקונים הנדרשים ע"י המפקח ללא דיחוי ,ויגיש את התכנון המפורט
המתוקן כאמור ,לבדיקה חוזרת .תהליך הבדיקה ,התיקונים והבדיקה החוזרת ,יימשך כנ"ל ,עד
שהמזמין והממונים מטעמו יאשרו כי התכנון הקבלני מתאים לדרישות המכרז8החוזה ,ומניח את
דעתם .רק אז יאשר המזמין את התכנון המפורט לביצוע.
.6
האמור לעיל לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים של התכנון המפורט.
.20
מערכת התכניות ,המפרטים והמסמכים הנלווים ,אשר אושרו ע"י המזמין כאמור לעיל ,ייחתמו ע"י
הקבלן והמזמין ויהפכו לחלק בלתי נפרד מהחוזה.
.22
הקבלן יספק על חשבונו 6סטים של תכניות הביצוע והמפרט המשלים הנ"ל ,לשימושו של המזמין
והמפקח .בנוסף לכך יספק הקבלן ,על חשבונו ,קבצים דיגיטאליים של התכניות (בתוכנת אוטוקד)
לשימוש המזמין ,וכן קבצים דיגיטאליים של המפרט המשלים.
00./3.009אחריות לתכנון ולביצוע
.2
האמור בסעיף זה בא להוסיף על האמור בעניין אחריות מקצועית וביטוחים מקצועיים בחוזה שבין
מוריה בע"מ לקבלן ובנספחים לו.
.1
הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנון שהוא מבצע עפ"י המוטל עליו במסגרת מכרז8חוזה
זה ,ובכלל זה לנכונות החישובים הסטטיים והתכניות ,ולהתאמת המבנים השונים (הזמניים
והקבועים) ,ולהתאמת הפיגומים ,התבניות ,התמיכות למיניהן ,מתקני השינוע ,אמצעי העזר וכיוב'-כל
הדרוש לבצוע הפרויקט ומתוכנן ע"י הקבלן וצוותו ,לדרישות החוזיות ודרישות המפרטים.
.6
הקבלן יעבוד בהתאם לתוכניות המכרז.
מובהר כי מזמין העבודה לא יאפשר שינוי בתכניות אלו.
רק במידה והקבלן יבקש ממזמין העבודה לשנות חלק מהתכנון לביצוע ,ורק במידה ומזמין העבודה
יאשר לבצע שינוי זה (מודגש כי המזמין לא מחוייב לאשר זאת מכל סיבה שהיא) ,יהיה על הקבלן
לאשר את התוכנית אצל מנה"פ והמתכננים הרלוונטים ,כולל אישור אצל הגורמים החיצוניים (עירייה
ומחוצה לה) ,כולל הוכחת עמידתו בלוחות הזמנים ובאבני הדרך שנדרשו במכרז .לקבלן ברור כי
מוריה שומרת לעצמה את הזכות לפסול את התכנון לביצוע מבלי לנמק כל סיבה לכך ובמקרה כזה
הקבלן יעבוד בהתאם לתוכניות הביצוע המקוריות ויעמוד בלו"ז ובאבני הדרך.
מובהר כי גם במידה ויבוצע שינוי כזה ,הקבלן יידרש לעמוד באבני הדרך הנדרשות ,בהתאם לרשימה
המופיעה בסעיף ,00.06עבור אותן הפעילויות העקרוניות המופיעות ברשימה זו.
.4
אישור המזמין והממונים מטעמו על תכנון כלשהו שבוצע ע"י הקבלן ,או מי מטעמו ,ו8או אישורם של
הנ"ל על ביצוע של חלקי מבנה כלשהם ,הוא אישור ברמה העקרונית בלבד ,והוא לא יפטור את הקבלן
מאחריותו המלאה והבלעדית לשגיאות ,אי-דיוקים ,ו8או ליקויי תכנון או ביצוע כלשהם ,העלולים
להתגלות במועד מאוחר יותר או בכל זמן מן הזמנים ,ולא יגרע ממנה .כמו-כן ,אישור שניתן ע"י
המזמין והממונים מטעמו לא יטיל עליהם אחריות כלשהי הנובעת במישרין ו8או בעקיפין מהליקויים
האמורים.
.9
התכנון ייעשה על ידי מהנדס מומחה מטעם הקבלן .עבודתו תלווה בחישובים ,מפרטים ותכניות ,כולם
חתומים על ידי המהנדס הנ"ל ועל ידי המהנדס האחראי לביצוע .
37
המהנדס יהיה רשום כחוק ובעל רישיון בר תוקף במדור מבנים.
על הקבלן והמהנדס הפועל מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל העומסים הרלבנטים
להעמסת המתקנים ,התמיכות ,החיבורים הזמניים וכו' ,כגון :עומס עצמי ,עומס שימושי ,כוחות
אופקיים הנובעים משיפועי קרקע ומשיפועי המבנה ,עומסי רוח ,רעידת אדמה ,נגיפה ,שלבי הרכבה
ועוד.
.9
כל נזק הנובע מליקויים בתכנון ו8או בחישובי חוזק או יציבות ,ו8או בהתאמת התכנון לדרישות
החוזה ,יתוקן מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו הבלעדי.
הקבלן יגיש למפקח ובאמצעותו למתכנן מטעם המזמין את המסמכים הנ"ל (חישובים ,מפרטים וכ'ו)
להתייחסות.
.9
מודגש בזאת ,כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז8חוזה זה כי פרטים ו8או חישובים ו8או תכניות
כפופים לאישור המפקח ו8או המתכנן מטעם המזמין -אישורים אלה הם עקרוניים בלבד ואין בהם
כדי להתפרש כאישור לנכונות התכנון של המומחה מטעם הקבלן ,ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום ,או
כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והמהנדס מטעמו ,הן לתכנון והן לביצוע של
הנושאים לעיל ,כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.
הקבלן מתחייב בזה לשפות את המזמין על כל נזק שיגרם לפרויקט ו8או לצד ג' כלשהו ,והנובע מתכנון
לקוי ו8או רשלנות מקצועית ו8או מכל סיבה אחרת הקשורה בעבודת המתכנן מטעם הקבלן ,בהתאם
להוראות החוזה.
.2
.6
בנוסף לכך ישא הקבלן באחריות מלאה ובלעדית לכך שהביצוע בפועל יהיה בכפיפות לתכניות הביצוע
המאושרות ע"י המזמין.
.20
על הקבלן לקחת בחשבון שקבלנים נוספים יועסקו באתר ,ועליו לתאם איתם את מועדי עבודתו באתר
בקטעים השונים באופן שעבודתם תתאפשר בצורה רציפה ושוטפת .כל העיכובים והנזקים שיגרמו
לקבלן עקב כך יהיו על חשבנו ולא תוכר כל תביעה מצידו של הקבלן .התמורה עבור כל העיכובים
והנזקים ,רואים אותה ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
.22
יתכן כי חלק מעבודות השינויים בכבישים הקיימים יבוצעו בלילה .על הקבלן לבצע את העבודה
בתיאום עם המפקח לצורך הפרעה מזערית לתנועת כלי הרכב .לא תשולם תוספת עבור עבודות לילה
ורואים עבודה זו ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
.21
האמור לעיל בא בנוסף לאמור ביתר מסמכי החוזה בעניין אחריות הקבלן ותקופת הבדק.
.26
הקבלן יספק וירכיב תבניות ,מערכות תימוך זמני ומתקנים ארעיים אחרים הדרושים לביצוע
העבודות .הקבלן יתחזק אל כל אלה במשך כל תוקפת הביצוע ,יתקנם ,יחדשם או יחליפם ,הכל
בהתאם להורואת הבטיחות על פי כל דין .הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם .במקרה של
תקלה יתקן את הנזקים הישירים והעקיפים .מהנדס הביצוע של הקבלן יהיה האחראי לתכנון ולביצוע
של המערכות הזמניות המפורטות לעיל ויאשרן לאחר הביצוע ולפני השימוש בהם .מערכות אלה
יתוכננן על ידי קונסטרוקטור מורשה מטעם הקבלן וביצוען יאושר על ידו בגמר ההתקנה ולפני
השימוש בהם.
הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי לכל נזק שייגרם לצד שלישי כלשהו ,או לאנשיו או לציודו
כתוצאה מכשל של המערכות הזמניות הנ"ל ,אם יהיה .העובדה שמערכות אלה אושרו על ידי המפקח
אינן גורעות מאומה מאחריות הקבלן או להטיל על המזמין אחריות כלשהי בענין זה שכן אישור
המפקח הוא עקרוני בלבד של מערכות אלה והוא אינו אחראי לא לתכנון שלהן או ליציבותן או
לביצוען.
בגין מטלה זו לא ישולם לקבלן בנפרד ועלות עבודה זו כלולה במחירי היחידה השונים של העבודה.
00./3.00/פיגור באספקת תוכניות
.2
נגרם פיגור או עיכוב בהתקדמות הביצוע ,ו8או שיבוש בלוח הזמנים של החוזה ,עקב פיגור באספקת
תכניות מפורטות ,או חישובים כלשהם המבוצעים בידי הקבלן ו8או עקב דחייתן ע"י המזמין בגלל
היותן (לדעת המזמין) בלתי מתאימות ,או בלתי מספיקות לצורכי הביצוע ,ו8או עקב דחיית החישובים
הסטטיים עקב היותם שגויים או חסרים ,או בלתי מלאים -יישא הקבלן לבדו באחריות מלאה
ובלעדית לכל התוצאות הנובעות מכך .כמו-כן ,לא יהיה בכך נימוק או עילה להארכת משך הביצוע של
הפרוייקט כולו ,או של איזה מבין המבנים ,או שלבי הביצוע.
38
במקרה של פיגור בביצוע ,יוטל על הקבלן תשלום של פיצויי פיגורים כאמור בעניין זה במסמכי החוזה.
.1
00./3.001תמורה כספית עבור תכנון שנעשה בידי הקבלן
.2
לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור התכנון המפורט שמבוצע ע"י הקבלן עפ"י הנחיות
החוזה8המכרז.
.1
מחיר התכנון המפורט ומילוי אחר כל דרישות מכרז8חוזה זה ,יהיה כלול במחיר המבנים השונים כפי
שמופיע בכתב הכמויות ובהצעת הקבלן ,ולא ישולם בנפרד למעט בנושא הסדרי התנועה לשלבי הביצוע
אשר עליהם ישולם הקצב חודשי כמפורט בכתב הכמויות.
.6
מוסכם בזה במפורש כי כל תכניות העבודה (תכניות הביצוע) של המבנים יהיו רכושו הבלעדי של
המזמין ,ואין הקבלן ו8או מישהו מטעמו רשאים לעשות בהן שימוש שאינו במסגרת פרויקט זה.
00.10תכולת מחירי היחידה
.2
.1
.6
.4
.9
.9
.7
.2
.6
.20
.22
.21
.26
.24
.29
.29
.27
.22
מחירי היחידה של כל אחד מחלקי הפרויקט ו8או חלקי המבנה ו8או העבודות המצוינות בכתב
הכמויות פירושם מחיר סופי מוסכם מראש כנקוב בכתב הכמויות ,שאינו מותנה בעלות העבודות
בפועל ,או בשעור הרווח או ההפסד של הקבלן.
מחיר היחידה הנקוב בכתב הכמויות הוא מחיר סופי ולא ישתנה משום סיבה שהיא פרט לתוספת
התייקרויות.
מוצהר בזאת כי כל המחיר יחידה כולל את עלויות ביצוע חלק מוגדר מכלל עבודות הקמת המבנה,
לרבות מילוי ההתחייבויות ושאר העלויות וההוצאות אלא אם כן צוין במפורט אחרת בחוזה.
מחירי היחידה כולל את כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה על פי הסעיף בכתב הכמויות למעט
הוצאות שבמפרט או בכתב הכמויות נקבע באופן מפורש כי הן ימדדו בנפרד.
מחירי היחידה של כל אחד מחלקי הפרויקט ו8או חלקי המבנה ו8או העבודות המצויינים בכתב
הכמויות ,כוללים את כל החומרים ,העבודות והמלאכות הכרוכים בביצועו המושלם של הפרויקט וכל
הרשום להלן ,גם יחד :
כל הכרוך בבצוע הפרויקט עד להשלמתו המלאה גם אם אינו מצוין בתכניות ובמפרטים ובכתבי
הכמויות אך הוא מחוייב על מנת לבצע את הפרויקט עפ"י מסמכי מכרז8חוזה זה ,כולל ביצוע עבודות
זמניות ,עבודות עזר ,פיגומים ,מנופים ,דיפונים זמניים ,דרכים זמניות וכיוצא בזה וכולל מסירת
העבודה.
ייצור ואספקת כל החומרים ו8או המוצרים ו8או האלמנטים הטרומיים ,הובלתם למקום ביצוע
העבודה ,פריקתם ,אחסנתם ,שמירתם ,הגנתם ,שינועם במקום העבודה ככל שיידרש ,הרכבתם,
השלמתם ושילבם בעבודות להקמת המבנה.
כל הדרוש לביצוע העבודות בשלמותן ,לרבות עבודות ,בדק ותיקונים ולרבות עבודות הלוואי והעזר
הנדרשות לביצוע מושלם של העבודה .שימוש בציוד הדרוש ,לרבות הוצאות הובלתו ,פריקתו ,הרכבתו,
אחזקתו ,העברתו במקום העבודה ,פירוקו ,העמסתו וסילוקו בגמר העבודות.
שמירת העבודות והגנה עליהן בכל שלבי העבודה עד מסירת הפרויקט למזמין ולעירית ירושלים.
העסקת העובדים ,הסעתם בתחום הפרויקט ומילוי כל התחייבות כלפיהם ,הטבות סוציאליות או
תשלומים אחרים לעובדים.
מדידות וסימונים של העבודות ,לרבות מדידות חלקיות ,סופיות וחוזרות ככל שנדרש להשלמת
העבודות.
עבודות התכנון המוטל על הקבלן ,כולל תכנון מפורט דרוש.
תיקון התכנון הנ"ל ,לפי הנחיות המזמין ,וקבלת אישור המזמין על התכנון המפורט הנ"ל ,לפי הנחיות
המכרז8החוזה.
ביצוע מושלם של כל עבודות הפרויקט כמתואר בתכניות ובמפרטים ,המהווים חלק בלתי נפרד
ממכרז8חוזה זה ,וכמתואר במסמכי התכנון המפורט שהוכנו ע"י הקבלן ואושרו לבצוע ע"י המפקח,
הכל עפ"י השלבים המוכתבים ע"י המפקח ,ושלבי הבצוע שאושרו לקבלן במסגרת לוח הזמנים.
ביצוע דגמים ודוגמאות ובדיקתם.
תיקון ושיקום עבודות שנפסלו ,כולל פירוק וביצוע מחדש לשביעות רצונו של המפקח.
הוצאות לבדיקת החומרים והעבודות.
החזרת המצב בשטח לקדמותו ,בכל מקום שלא בוצעו בו עבודות המתוכננות במסגרת הפרויקט.
39
.26
.10
.12
.11
.16
.14
.19
.19
.17
.12
.16
.60
.62
.61
.66
.64
.69
שמירה על ערכי הנוף (כולל גם עקירה והעברת עצים).
קיום והפעלת מערך ניהול הפרויקט ,תאום ,תיאום בין מערכות ,ביצוע ,השגחה ופיקוח על העבודות,
הכנת לוחות זמנים ותוכניות ביצוע.
הוצאות למילוי דרישות הבטיחות ,השמירה והבטחון.
הוצאות מדידת כמות עבודות ,חישובי כמויות ,עריכת חשבונות ותחשיבים וטיפול באישורם.
רזרווה להוצאות בלתי צפויות מראש.
מילוי אחר כל התחייבויות הקבלן עפ"י מסמכי המכרז8החוזה על כל חלקיו ונספחיו.
כל ההוצאות הקשורות להשגת כל האישורים ,ההיתרים ,הרשיונות וחידושם הדרושים לביצוע
העבודות במכרז זה.
הוצאות תאום העבודות עם קבלנים אחרים ,גורמים אחרים וקבלני משנה ,לרבות מתן שירותים
חלקיים לקבלנים אחרים או לגורמים אחרים.
הוצאות קבלניות כלשהן ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,גם :ביטוחים ככל שיידרש ,מימון ,שכר עבודה,
מיסים ,אגרות ,פחת וכיוצא בזה.
הוצאות למלוי כל הדרישות לארגון האתר ,ארגון מקום מבני הקבלן וסביבתם ,הפעלתם ופינויים,
כולל העברות זמניות בתחום האתר.
הוצאות מימון ,ניהול ופיקוח החלים על הקבלן על פי החוזה.
הוצאות הנובעות משינויים במדיניות מוניטרית כגון פיחות או אינפלציה.
כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה ,ישירות או עקיפות ,כולל תקורת הקבלן.
רווחים והפסדים של הקבלן.
כל האמור במסמכי המכרז8החוזה כי הוא על חשבון הקבלן ,ו8או כי לא ישולם בנפרד ,ו8או כי הוא
כלול במחירי היחידה ,ו\או אינו נמדד בנפרד ,ו8או כי הוא כלול במחירי הפרויקט.
למען הסר ספק ,מודגש כאן שוב כי לא ישולם לקבלן עבור ביצוע עבודות זמניות כלשהן ,מבנים
זמניים מסוג כלשהו ,עבור דיפונים זמניים כלשהם ,דרכים זמניות ועבודות עפר זמניות כלשהן .כל
הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא נמדד בנפרד לתשלום.
מחירי היחידה השונים אינם כוללים מע"מ.
00.18שילוט לפרויקט
מוריה תזמין את השילוט הנדרש .עלויות השילוט יקוזזו מחשבון הקבלן.
מוריה תזמין למשך תקופת ביצוע העבודה 1שלטי מתכת בגודל של כ 1.0 × 1.9 -מטר .על גבי השלט יופיע:
שמה של מוריה וה"לוגו" שלה כיזם.
השם של תכנית אב לתחבורה והלוגו שלה
הרשות המקומית או יזמים משותפים נוספים
מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות.
פרטי הקבלן כולל פרטי מנהל עבודה ומספר טלפון עם מענה 14שעות ביממה בשעת הצורך.
פרטי המתכננים.
פרטי הפיקוח והניהול.
השלטים יעוצבו ע"י הקבלן לפי דרישת המזמין ויועברו לאישור הפיקוח לפני הפקתם והצבתם .מודגש
שבסיום העבודות על הקבלן לפרק ולסלק את השלטים מהאתר על חשבונו.
00.11החזרת השטח למצב קודם
בגמר העבודה ,על הקבלן לנקות היטב את השטח ע"י סילוק כל השיירים ויתר החומרים שהשתמש בהם
לעבודתו ו8או שנשארו כתוצאה מעבודותיו ,או מכל מקור אחר כולל סילוק צריפים ומבני עזר אחרים ,לשביעות
רצונו המלאה של המפקח ,ולטשטש את עקבות עבודתו בחלקי מבנה שונים שלידם ביצע עבודותיו ,כמו כן על
הקבלן לתקן את כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה שונים שלידם ביצע את עבודותיו .ולהחזירם
למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו.
בנוסף לאמור בסעיף 00.66על הקבלן לבצע ולהעביר העתק לפיקוח צילום דיגיטלי לפני תחילת העבודה של כל
השטח ,לרבות כל האלמנטים כגון קירות ,עצים ,כניסות לבתים וכד'.
41
00.19התמורה
התמורה עבור כל התנאים המיוחדים ,עבור ביצוע בשלבים ,בחלקים ובמקביל ,עבור כל הקשיים שפורטו
בסעיפים לעיל ,תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים ולא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל ,כמו כן יכללו
במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תאומים עם רשויות ,עם המפקח על התעבורה ומשטרת ישראל ,וכל
ההוצאות הכרוכות במילוי הוראותיהם.
מוריה שומרת לעצמה זכות לעכב מתשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים
לבין הקבלן .את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך (סופי או חלקי) הצעות בהסכמת שני
הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר אסמכתא.
00.1/בקרת איכות עצמית של הקבלן ובדיקות מעבדה.
.8בקרת איכות (ב"א)
על הקבלן להקים מערכת בקרת איכות עצמית ,על פי המפורט בנספח מספר 2המצורף למסמכי המכרז.
.1
הבטחת איכות (ה"א)
הבטחת האיכות הינה באחריות חברת "מוריה" ותופעל על ידה .הבטחת האיכות תבוצע באמצעות מערך ניהול
הפרויקט ,מטעם המזמין או באמצעות מערכת ארגונית מקצועית נפרדת ,אשר תופעל למטרה זו ע"י המזמין,
לצד מערך ניהול הפרויקט.
תפקיד הבטחת האיכות הינו ליווי ,בחינה ,בקרה וניטור פעילות מערך בקרת האיכות ,על מנת לוודא את
תקינות תפקודה וכל זאת באמצעות מערכת ה SPCעל פי הנספח.
מתן צו התחלת העבודה ,ימסרו לקבלן פרטי הגורם שיבצע את הבטחת האיכות בפרויקט .על הקבלן לשתף
פעולה עם חברת הבטחת האיכות ולמלא אחר דרישותיה בקשר עם מילוי תפקידיה ,וביצוע בדיקות כאמור.
00.11פירוקים
מודגש כי כל סעיפי החפירה8חציבה במסגרת עבודה זו כוללים פירוק תת קרקעי כלשהו שיידרש ,לרבות
מערכות תשתית וכבלים .לא ישולם בנפרד עבור פירוק תת קרקעי.
00.10עתיקות
.2
.1
.6
.4
תשומת לב הקבלן לאמור בסעיף ( 26מציאת עתיקות ,מחצבים וכו') לחוזה.
על אף האמור בחוזה לעניין זה ,מובהר כי אם יתגלו מימצאים לאורך התוואי ,הקבלן יאפשר לרשות
העתיקות לבצע חפירות הצלה בשטחו ויהווה קבלן ראשי עבור רשות העתיקות ללא תוספת תשלום כל
שהיא .במידה ואכן תידרש חפירה במהלך עבודתו ,הוא ידאג לשלב אותה בלוחות הזמנים שיכין .כל
העלות הנדרשת לרשות העתיקות תשולם ע"י מזמין העבודה.
כל הסדרי התנועה הזמניים (תכנון אישור וביצוע) כולל המעקות הזמניים וכיוצ"ב ,הנדרשים לליווי
עבודת רשות העתיקות ,יבוצעו במסגרת ההקצבים של הסדרי התנועה לפרויקט כאמור במסמך זה
ולא ישולם תשלום כלשהו נוסף עבור כך.
עוד יצויין כי האמור לעיל ,חל גם במקרה של גילוי קברים .במקרה זה עבודת התיאום תתבצע בנוסף
מול אתרא קדישה או כל גורם רלוונטי אחר לנושא.
00.17תנאי הקרקע
תנאי הקרקע ואחריות לבצע את העבודות באופן התואם לשכבות הקרקע שיתגלו בפועל הינם
באחריות הבלעדית של הקבלן וחברת מוריה לא תישא בכל אחריות באשר לעלויות ו8או השלכות
אחרות שיהיו לתנאי ושכבות הקרקע על הקבלן ועל ביצוע העבודה.
00.11היבטים סביבתיים
תשומת לב הקבלן מופנית למסמכים המצורפים למכרז הקשורים להשפעת הפרויקט על הסביבה,
בדגש על שלב ההקמה.
41
יש להדגיש כי הקבלן יחוייב לפעול על-פי המצויין במסמכים אלו ,כולל התשריטים הרלבנטים ,בכל
הנושא לטיפול בנגר עילי ,מטרדי רעש (כולל הקמת מיגונים כנדרש) ,מטרדי אבק וכיוצ"ב.
לא תשולם לקבלן תוספת מעבר לסעיפי כתב הכמויות בגין העבודות הנדרשות במסמכים אלו.
תשומת לב הקבלן שעליו לקבל אישור המחלקה לאיכות הסביבה בעירית ירושלים לנספח סביבתי
שעליו להכין ולאשרו לפני תחילת הביצוע .לא יתאפשר לקבלן להתחיל בביצוע לפני קבלת האישור
הנדון.
00.13הגשת חשבונות ביצוע
בניגוד לחוזה ,הקבלן יגיש לאישור המפקח את חשבונות הביצוע החלקיים ב 10 -לכל חודש ,בפורמט
ממוחשב אשר יכלול מדידה של מודד מוסמך לכל האלמנטים אותם ניתן למדוד ,כך שהכמויות
שימדדו ,ימדדו בפועל על פי מה שבוצע .חישובי כמויות תאורתיים יתקבלו רק באישור מיוחד ע"י
המפקח!
על חשבון זה לכלול את כמויות הביצוע אשר בוצעו עד לתאריך הגשת החשבון – לא ישולמו כמויות
ע"ח ביצוע עתידי.
מן החשבונות החלקיים המאושרים יקוזז סכום בשיעור של עד 9%אשר תשלומו יעוכב עד למסירה
סופית.
לכל חשבון חלקי יצורף לוח זמנים מפורט ומעודכן המציג את התקדמות העבודה בפועל מול המתוכנן.
בסמכות המפקח לא לבדוק חשבונות חלקיים שלא צורפו להם לוח הזמנים המעודכן ו8או אחד מן
הנתונים הדרושים לבדיקתו.
כל המסמכים המצורפים לחשבונות יחתמו ע"י המודד המוסמףך ו8או מהנס הפרויקט.
חשבון שלא יוגש במועדו באופן מושלם ע"י הקבלן ,יועבר לבדיקת המפקח ולתשלום לחודש הבא.
00.00תיק חשבון סופי ותיק מסירה
עם סיום כל אחד משלבי הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור המפקח
בשלשה עותקים:
א -תיק חשבון סופי הכולל:
חישובי הכמויות מסודרים לפי פרקים וריכוז בטבלה (בתוכנת )EXCELו8או (בינארית).
סקיצות חתומות והעתקי מדידות משותפות מאושרות.
ריכוז ניתוחי מחיר לסעיפים חריגים.
ריכוז יומני עבודה חתומים .החיובים השונים מיומני העבודה המאושרות.
ב -תיק מסירה הכולל:
סיום העבודה יוגדר רק לאחר הפעילויות הבאות:
העברת AS MADEותיק מסירה מלא ומפורט לפי כללי עירית י-ם לכל העבודה שבוצעה.
א.
קבלת דו"ח מסירה סופי מהמתכננים שהעבודה הושלמה באופן סופי ומלא וללא כל הערות
ב.
נוספות.
קבלת אישור מנהל הפרויקט,המפקח ומזמין העבודה כי מולאו כל הדרישות והעבודות.
ג.
קבלת אישור מה QCומה QAשהכל הושלם ללא הערות נוספות.
ד.
קבלת אישור מהאחראי לביקורת המוגדר בהיתר הבניה שהעבודה הושלמה.
ה.
קבלת פרוטוקול סיור ראשוני שיבוצע ע"י כל גורמי החוץ הרלוונטים (עירייה למחלקותיה
ו.
השונות 8גיחון 8חח"י 8חמ"י 8בזק 8הוט 8מנת"י 8פרטנר וכיוצא בזה) לאותה העבודה שבוצעה
שבה יאושר כי אין להם הערות נוספות לעבודה שבוצעה.
מובהר כי פטור מדרישה זו ינתן רק ע"י מנהל הפרויקט ומזמין העבודה במידה ויסתבר כי לא
ניתן לקבל אישור שכזה מאותו גורם חוץ .
מודגש כי למסירת הפרויקט ,הקבלן יבצע את כל הנדרש בהתאם לנוהל המסירה החדש של עירית
ירושלים.
42
תיק המסירה יכלול:
תוכניות לאחר ביצוע צבעוניות :חתומות ע"י הקבלן ומודד מוסמך עפ"י העיקרון כי כל התוכניות והנתונים
שנמסרו לקבלן עליו למסור מדודות וחתומות.
על הקבלן לצרף CDבפורמט PLT,PDF ,DWGעפ"י פירוט הגיליונות בסעיף קודם.
על הקבלן לצרף העתקים של כל התוכניות "לביצוע" מן המתכננים ,בגרסתם הצבועה האחרונה לביצוע בצרוף
CDבפורמט PLT, PDF , DWG ,ולקבל את אישורם הכתוב לנכונות הגירסה.
יש לצרף את המסמכים הבאים:
.1העתק טופס היתר חפירה חתום ומאושר.
.2היתר בניה.
.3חתימת הקבלן על הצהרתו כמבצע העבודה לפי מפרט קבלת עבודות בעירית י-ם.
.4החתמת כל המתכננים לפי מפרט עירית י-ם בצרוף מכתב נלווה של מתכנים המפרט את מהות
העבודה ,פירוט מיקום העבודה ורשימת התוכניות לביצוע.
מודגש כי בכל טופס יצוין בבירור שם החותם ,תפקידו בחברה ,חתימתו וחותמת החברה.
יש לצרף את מדידות הבקרה בצרוף טבלת השוואה עם מדידות הקבלן.
יש לצרף טבלת ריכוז נתוני גובה של חציות תשתית.
תיק צילומים ו :CD-צילומים דיגיטליים מוקדמים של האתר לפני ואחרי עם תאריכים .מס סידורי ומפה עם
פירוט מיקום הצילום.
יש לצרף את העתק פרוגרמת בדיקות המעבדה ,בדיקות בקרת האיכות ,ובדיקות הבקרה.
יש להכין טבלה מרכזת לכל בדיקות המעבדה מפורטות עפ"י סוג הבדיקה ,מס' שכבה ,מיקום הנטילה ותוכנית
עליה מסומנות הבדיקות שנלקחו.
סיכומי כל סיורי המסירה ודו"ח סופי.
על תיק זה לכלול תוכן עניינים וחוצצים ,ולצרף אליו כל מסמך נוסף אותו ידרוש המפקח.
התיקים יכללו את כל האמור לעיל ובנוסף כל דרישה בהתאם לנוהלי עיריית ירושלים .השלמת כל המפורט לעיל
מהווה חלק בלתי נפרד ממסירת העבודה.
התיקים יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום מיוחד או נוסף ורואים את תמורתו ככלולה במחירי היחידה.
00.08איסור עבודה בשבתות ומועדי ישראל
לא תעשה כל עבודה בימי שבת ובמועדי ישראל.
עבודות אשר מטבע הדברים צריכות להיעשות ללא הפסק ואו במשמרות רצופות ,יש לקבל לגביהם
אישור בכתב מהמנהל ,הקבלן ינקוט בכל האמצעים כפי שיורה המנהל על מנת לקיים פתרון הילכתי
נאות המאושר ע"י המנהל ,הקבלן יכלול את הוצאות ביצוע הפתרונות ההלכתיים במחירי היחידה.
00.01התכניות /תכניות לביצוע
מובהר לקבלן שהתכניות המצורפות למכרז זה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בסימון "למכרז".
לאחר שהקבלן ישלים את הבדיקות והסקרים של המבנים הסמוכים לעבודה ולפני הביצוע ,יעודכנו
התכניות על פי הממצאים והנתונים שיאספו ,וימסרו לקבלן תכניות אשר יישאו את החותמת
"לביצוע" אשר בהן עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתוכניות למכרז מסיבות כלשהן.
רואים את הקבלן כמי שלקח עובדה זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו ולקבלן לא תהיה זכות לדרוש או
לקבל שום פיצוי או שינוי במחירי היחידה עקב התארכות לוח הזמנים הנובעת מהצורך בתכנון מחודש
ו8או עדכונים ו8או השלמות אלה .המתכנן שומר לעצמו זכות לגרוע ו8או להוסיף תכניות ביחס לאלו
צורפו למכרז.
43
00.09נספח לוח זמנים
על הקבלן להכין לוח זמנים על פי הדרישות בנספח מספר 1במסמכי מכרז זה.
00.0/תנאים מיוחדים למכרז זה
.2תשומת לב הקבלן כי אתר העבודה גובל בשכונת מגורים קיימת .על הקבלן לשמור על סידורי
בטיחות בכל שלב ,כל הקבלן לנקוט בכל האמצעים למנוע כניסת הולכי רגל ו8או כלי רכב לאתר
העבודה.
.1אחסון עפר
איתור מיקום איחסון עפר הינו על הקבלן ועל חשבונו .עליו לפעול להשגת כל האישורים הדרושים
למיקום זה ,על חשבונו.
.9גריסת עפר באתר
אם ברצון הקבלן לגרוס עפר באתר ,איתור המקום להצבת המגרסה על ידי הקבלן ועל חשבונו .עליו
לפעול להשגת כל האישורים הדרושים ,על חשבונו .אם הקבלן ימכור עודפי עפר מן האתר ,עליו להביא
בחשבון כי רשות מקרקעי ישראל זכאית לגבות ממנו תשלום בגין כל שימוש בעפר ו8או במחצבים
הנמצאים במקום .על הקבלן להביא זאת בחשבון בעת הכנת הצעתו במכרז.
./מכירת חומרים
אם ימכור הקבלן חומרים מן האתר ,עליו להביא בחשבון כי רשות מקרקעי ישראל וכן חברת מוריה
זכאית לגבות ממנו תשלום בגין כל שימוש בעפר ו8או במחצבים הנמצאים במקום .על הקבלן להביא
זאת בחשבון בעת הכנת הצעתו במכרז.
.1מפרט מיוחד זה כולל את מרכיבי חלקים 8א'8 ,ב' ו – 8ג' בחוזה זה וכן מרכיבי חלקי
האופציה – 1א'1 ,ב' ו1 -ג'.
.9ניתן להעביר סעיפים ממבנה למבנה .חישוב כמויות ייבדק באופן מרוכז לכל הפרויקט.
.7מחירי היחידה לסעיפים זהים יהיו זהים בכל הפרקים.
.1עבודה באיזור מיוער
תשומת לב הקבלן כי העבודה מתבצעת באיזור מיוער .על הקבלן להימנע מפגיעה בעצים קיימים
שאינם מיועדים לכריתה .מצורף מפרט לשמירה על העצים.
44
כל הפעולות המפורטות לעיל על חשבון הקבלן ועליו להביא זאת בחשבון בעת מתן ההצעה.
45
נספח מספר 1
נספח לוח זמנים
8.8לוח הזמנים המפורט לביצוע
8.8.8תזמון תהליך ההקמה והעבודות
א .לוח הזמנים המפורט ינותח בשיטת הנתיב הקריטי באמצעות תוכנת PROJECT
,MICROSOFTגרסא
2003ומעלה.
ב .כל הפעילויות בלוח הזמנים יקושרו אחת לשנייה באמצעות קשרים לוגיים ( )FF ,SS ,FSועל פי
ההתניות ההנדסיות המתאימות .פעילויות שאין להן קשר לוגי לפעילות עוקבת אחרת ,יקשרו לאבן
הדרך המתאימה לפי תכולת העבודה.
ג .לוח הזמנים לא יכלול פעילויות "מפוצלות".
ד .לוח הזמנים יהיה על בסיס לוח שנה אחיד מאושר ע״י החברה.
הפעילויות בלוח הזמנים המפורט
8.8.1
א .בלוח הזמנים המפורט יופיעו הפעילויות והאילוצים הדרושים להשלמת הפרויקט ,שבאחריות הקבלן
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
וקבלני המשנה שלו ,לרבות התניות ופעילויות שאינן תלויות בקבלן (כגון :פינוי חסמים 8מטרדים,
עבודות של חברות תשתיות אחרות ,אילוצים חיצוניים וכו׳).
בלוח הזמנים המפורט יופיעו כל העבודות של קבלנים אחרים שעתידים לעבוד בפרויקט.
בלוח הזמנים המפורט יופיעו כל פעילויות התכנון 8תוכניות יצור 8אישור דוגמאות שבאחריות הקבלן,
לרבות מרווחי זמן סבירים לצורך מתן האישורים ע"י החברה.
בלוח הזמנים המפורט יופיעו כל הפעילויות עבור האלמנטים (כגון :מיסעות ,גשרים ,מעברים וכו׳) ,בין
אם הם באחריות ישירה של הקבלן או בין אם יבוצעו ע״י קבלני המשנה שלו.
בלוח הזמנים המפורט יופיעו כל הפעילויות והמועדים לקבלת אישורי הרשויות לביצוע עבודות.
בלוח הזמנים המפורט יופיעו כל פעילויות הייצור והאספקה ,כגון :קורות גשרים ,מעקות בטיחות,
תפרים וכו'.
בלוח הזמנים המפורט יופיעו כל האילוצים החיצוניים על תזמון הפעילויות ומועדי ביצוען.
בלוח הזמנים המפורט יופיעו מועדי ביצוע הסדרי תנועה זמניים והעברות תנועה.
בלוח הזמנים המפורט יופיע תהליך מסירות והעברה לגורמים הרלוונטיים.
בלוח הזמנים המפורט יופיעו כל אבני הדרך החוזיות ואבני הדרך למעקב .לוח הזמנים המפורט יכלול
לפחות אבן דרך אחת ברבעון.
בלוח הזמנים המפורט יופיעו תזרים מזומנים חודשי בהתאם ללוח הזמנים.
יא.
מבנה לוח הזמנים
8.8.9
א .מבנה לוח הזמנים המפורט יהיה תואם את לוח הזמנים הראשוני .על כן לוח הזמנים המפורט יציג את
כל פעילויות הערסל ושלבי הביצוע של כל המבנים המוגדרים בחוזה ומופיעים בלוח הזמנים הראשוני.
כל שינוי יהיה בכפוף לאישור מנהל הפרויקט.
ב .פעילויות הביצוע בלוח הזמנים המפורט יהיו ברמה שתאפשר מעקב חודשי על ההתחלה או הסיום של
כל פעילות .לפיכך ,כנהוג בפרויקטי פיתוח ,המשך המרבי של כל פעילות יהיה 11ימי עבודה .פעילויות
ארוכות יותר יחולקו לפעילויות משנה על פי מקום ,סוג עבודה או כמויות לביצוע .כך יתאפשר מעקב
שוטף אחר הביצוע בפועל של הקבלן.
ג.לכל הפעילויות העיקריות ,יציג הקבלן בלוח הזמנים המפורט ,את הנתונים הבאים:
כמות לביצוע על פי יחידת המידה האופיינית לפעילות וכתב הכמויות.
קצב ביצוע הפעילות (כמות נמדדת ליום עבודה).
משאב מוקצה ,כגון :כלים או צוותי עבודה (ברמת פירוט מתאימה לבקרה)
הקטע 8האזור בו מבוצעת הפעילות
שלב הביצוע אליו משתייכת הפעילות
אבן הדרך החוזית אליה משתייכת הפעילות
ד .משך הביצוע של כל פעילות יהיה פרופורציונאלי לכמויות לביצוע ולתפוקות המתוכננות.
8.8./
א.
המבנה הלוגי היררכי של לוח הזמנים המפורט לביצוע
הפעילויות בלוח הזמנים המפורט יאוגדו לערסלים ,באופן דומה ללוח הזמנים הראשוני:
46
רמה ראשונה -ערסלים של קטעי ביצוע :קטע ביצוע ייחשב לדוגמא מסלול ,רמפה ,גשר או חלק ממנו,
מעבר חקלאי ,קבוצת חסמים ,השלמות ומסירות וכו' .הערסל ייצג את תכולת העבודה לכל קטע ביצוע.
רמה שנייה -ערסלים של שלבי ביצוע :תחת הרמה הראשונה של קטעי הביצוע ,יהיו ערסלים לכל שלב
ביצוע בפרויקט ,הסטות תנועה וכו׳.
ב .לערסלים לא יהיו קשרים לפעילויות מקדימות או עוקבות .תאריך ההתחלה ,הסיום והמשך של הערסל
יגזרו מתוך תתי הפעילויות של הערסלים .הקשרים יהיו ברמת תתי הפעילויות בלבד.
ג.בבניית לוח הזמנים יישמר המבנה הלוגי של הפרויקט כפי שהוגדר לעיל .מנהל הפרויקט לא יאשר לוח
זמנים שאינו ערוך לפי המבנה הלוגי הנ"ל.
8.8.1
א.
הגדרת מרווחי הבטחון בלוח הזמנים המפורט
לוח הזמנים המפורט יכלול את כל פעילויות מרווחי הבטחון שהוגדרו במסמכי החוזה ,לרבות מרווח
הבטחון הראשי (.)BUFFER
ב .מרווח הבטחון הראשי יוצג בסוף הפרויקט כפעילות ,כאשר הפעילויות המקדימות לו ( )FSהן סיום כל
העבודות בפרויקט ,לרבות מסירות .מרווח הבטחון הראשי יתנה את אבן הדרך האחרונה ,שהיא סיום
הפרויקט ,בקשר מסוג .FSמרווח הבטחון הראשי לא יפוצל ,לא יחולק לפעילויות משנה ,לא ימוקם
בין אבני הדרך החוזיות ולא יהיה מקביל לשום פעילות
אחרת.
ג.בלוח הזמנים המפורט ישולבו מרווחי בטחון סבירים ,מתוכננים מראש ,על הנתיבים המזינים את הנתיב
הקריטי ,בכדי להקטין סיכון לתקלות ועיכובים מבלי לפגוע במשך הפרויקט כולו.
8.8.0
א.
פורמט ההגשה וההצגה של לוח הזמנים המפורט
לוח הזמנים המפורט יכלול לגבי כל פעילות את המידע הבא:
מספר פעילות
שם פעילות
אחוז ביצוע
משך ביצוע
התחלה מוקדמת ומאוחרת
סיום מוקדם ומאוחר
מרווח חופשי
מרווח כולל
תאריכי אילוץ
תאריכי יעד
פעילויות קדם
פעילויות עוקבות
ב .בעריכת לוח הזמנים המפורט תינתן האפשרות לבצע סינונים לפי 4סוגי קבוצות שונות לפחות (קודי
מיון) .קודי המיון יוצגו למנהל הפרויקט ויאושרו על ידו.
ג .בנוסף ללוח הזמנים הכללי יעביר הקבלן לבדיקה גם לוח זמנים בתצוגה של הפעילויות שעל הנתיב
הקריטי.
ד .הקבלן יעביר את לוח הזמנים המפורט במדיה מגנטית קשיחה על גבי CDבפורמט MPPובפורמט .PDF
כמו כן ,הקבלן ידפיס את לוח הזמנים המפורט על דף A0בפורמט מלא של כל הפעילויות ובפורמט
מצומצם של פעילויות ערסל ,מרווחי בטחון ואבני דרך .כל עדכון של לוח הזמנים יועבר גם במדיה
מגנטית קשיחה על גבי CDבפורמט MPPובפורמט .PDF
8.8.7
8.8.1
ניהול שוטף של הלו״ז המפורט ועדכונו
עדכון חודשי של לוח הזמנים
א .בסוף כל חודש ביצוע ,הקבלן יעדכן את לוח הזמנים המפורט על פי ההנחיות הבאות:
הגדרת מועד העדכון :ייקבע בלוח הזמנים מועד העדכון לפי המועד אליו מתייחסים נתוני
שלב א'.
העדכון .מועד זה ישמש לתזמון מחדש של כל פעילויות הפרויקט.
עדכון פעילויות :לפי ההנחיות בהמשך המפרט הנ"ל.
שלב ב׳.
שלב ג׳ .תזמון מחדש ללוח הזמנים המפורט :פעילויות שטרם הסתיימו יתוזמנו מחדש על פי מועד
העדכון.
הגשת דו״ח עדכון לוח זמנים אשר יכלול:
שלב ד׳.
47
קובץ מעודכן של לוח הזמנים לסוף החודש
דו״ח מילולי המסביר את התפתחות לוח הזמנים (כולל פעילויות שנוספו8נמחקו)
תחזית עדכנית של לוח הזמנים העתידי
ב .מובהר כי הקבלן לא יכול לשנות את לוח הזמנים הבסיסי במסגרת העדכון של לוח הזמנים
המפורט .שינוי של לוח הזמנים המפורט הוא כמוגדר בהמשך המפרט הנ"ל.
אופן עדכון לוח הזמנים המפורט
8.8.1.8
א .דו״ח העדכון יתייחס לפעילויות שהתחילו להתבצע בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ולגביהן יוצגו הנתונים הרלוונטיים לרבות:
מועד התחלה בפועל (כולל אסמכתאות)
משך ביצוע צפוי מעודכן (אשר למיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל)
מועד הסיום הצפוי של הפעילויות הנ״ל.
יש לעדכן כל פעילות שהיתה אמורה להסתיים בנפרד.
דו״ח העדכון יתייחס לפעילויות שהיו בביצוע בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי .ולגביהן
יוצגו הנתונים הרלוונטיים לרבות:
מועד התחלה בפועל (כולל אסמכתאות)
אחוז ביצוע (נתון מוזן ע״י הקבלן)
משך נותר לביצוע ממועד הדיווח (נתון מוזן ע״י הקבלן)
מועד סיום צפוי (המועד שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל)
מועד סיום מתוזמן (מחושב ע״י התוכנה)
דו״ח העדכון יתייחס לפעילויות שהיו בביצוע אך הופסקו מסיבות שונות בין העדכון האחרון
לעדכון הנוכחי (פעילויות בפיצול) ,ולגביהן יוצגו הנתונים הרלוונטיים לרבות:
מועד הפסקת הפעילות (כולל אסמכתאות)
צפי לחידוש העבודה (נתון מוזן ע״י הקבלן)
משך נותר לביצוע ממועד הדיווח (נתון מוזן ע״י הקבלן)
מועד סיום צפוי (המועד שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל)
מועד סיום מתוזמן (מחושב ע״י התוכנה)
דו״ח העדכון יתייחס לפעילויות שהסתיימו בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי ולגביהן יוצגו
הנתונים הרלוונטיים לרבות:
התחלה בפועל (נתון מוזן ע״י הקבלן)
מועד סיום בפועל (נתון מוזן ע״י הקבלן ,כולל אסמכתאות לסיום)
בכל עדכון של לוח הזמנים יעודכן גם מרווח הבטחון הראשי ,כך שמועד הסיום של הפרויקט
יישמר במועדו החוזי .אם מרווח הבטחון אינו מספיק להכיל את הפיגורים בפרויקט,
המרווח יאופס והעדכון יציג את מועד הסיום הצפוי ללא מרווח בטחון .נושא זה יצוין גם
בדוח המילולי.
במידה והקבלן לא העביר למנהל הפרויקט את לוח הזמנים המפורט במועד שנקבע לעיל,
רשאי מנהל הפרויקט על פי שיקול דעתו ,לקבוע את המועדים לביצוע שלבי העבודה של
הקבלן וקביעתו סופית ומחייבת עבור הקבלן .כמו כן ,במקרה כזה רשאית החברה לערוך את
לוח הזמנים באמצעות גורם חיצוני תוך חיוב הקבלן בהוצאות הכספיות כולל דמי ניהול
ופיקוח.
הקבלן יפעל תמיד לכל אורך תקופת ביצוע העבודה ,על פי המפורט בלוח הזמנים המעודכן
האחרון ,אשר קיבל את אישורו של מנהל הפרויקט ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים בכל אחד
משלבי ביצוע העבודה ,יציין הקבלן במפורט מה היו ו8או יהיו הצעדים בהם נקט או ינקוט
כדי להתגבר על הפיגור ולא לסטות ממועד סיום העבודה.
מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן על שינוי סדרי הביצוע ללא מתן הסבר וללא כל תביעה
בגין כך מצד הקבלן ועל הקבלן על חשבונו וללא כל דרישה נוספת ,לעדכן בהתאם את לוח
הזמנים.
48
נספח 9
הצהרת האחראי לביצוע – מהנדס האתר(קבלן)
חוזה_________ :
תיאור_________________ :
אני הח"מ ______________
קבלן_____________ :
ת.ז______________ .
מהנדס אזרחי רישוי מס' ____________ עובד מטעם הקבלן ____________ בחוזה
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ מס' _______ מצהיר בזאת כדלקמן:
.2
אני מסכים להיות האחראי לביצוע העבודה נשוא החוזה.
.1
יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי
תוכניות והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע
לה.
.6
המהנדס ימונה אחראי לביקורת מטעם החברה .במסגרת תפקידו זה ,יחתום על תצהיר של
אחראי לביצוע שלד ודיווחים שוטפים על עריכת ביקורת באתר הבניה ,בהתאם לדרישות
התקנות לתכנון ובניה (בקשה להיתר תיקון מס' .)9
תאריך ___________
שם חתימה וחותמת _____________
49
נספח /
הצהרת האחראי לבטיחות (קבלן)
חוזה_________ :
תיאור_________________ :
אני הח"מ ______________
קבלן_____________ :
ת.ז______________ .
ממונה בטיחות רישוי מס' ____________ עובד מטעם הקבלן ____________ בחוזה
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ מס' __________ מצהיר בזאת כדלקמן:
.2
אני מסכים להיות האחראי לבטיחות האתר בעבודה נשוא החוזה.
.1
יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לבטיחות האתר ואני מתחייב לדאוג לשמירת
הבטיחות והגהות באתר העבודה ומתחייב לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.
_______________
שם חתימה וחותמת
_____________
תאריך
51
נספח 1
הצהרת מנהל העבודה (קבלן)
חוזה_________ :
תיאור_________________ :קבלן_____________ :
אני הח"מ ______________
עובד מטעם הקבלן ____________
ת.ז______________ .
בחוזה מוריה חברה לפיתוח
ירושלים בע"מ מס' __________ מצהיר בזאת כדלקמן:
.2
אני מסכים להיות מנהל העבודה נשוא החוזה.
.1
יש לי את הכישורים המקצועיים להיות מנהל העבודה ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי תוכניות
והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.
_______________
שם חתימה וחותמת
_____________
תאריך
51
נספח 0
נספח תאום תשתית ובטיחות אתרי עבודה אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
ביצוע העבודה יעשה עפ"י המפרט העירוני המעודכן .
תוגדר תוכנית הסדרי תנועה זמנית כולל לו"ז לביצוע ,המאושרת ע"י המחלקה הסדרי תנועה (עפ"י החלטת
מהנדס יוחלט האם התוכנית תהיה מהחוברת להגנת עוברי דרך בדרכים עירוניות ,או תוכנית מיוחדת לעבודה
המוצעת).
הקבלן יציב אביזרי בטיחות על פי החוברת המאושרת ע"י משרד התחבורה ,המתעדכנת מעת לעת.
א.
הקבלן יבצע סימון כבישים וישלים אביזרי בטיחות כפי שיידרש ,לאורך כל תקופת העבודה באתר.
ב.
הקבלן חייב לטפל במפגעים הקיימים באתר שבאחריותו ,תוך שעתיים מרגע קבלת הודעה על מפגע .חובה
על הקבלן להחזיק ריכוז וציוד לטיפול בכלל המפגעים באתר.
ג.
על פי דרישה יפקיד הקבלן ערבות בטיחות בגובה 9%מהיקף העבודה או עפ"י קביעת המפקח .הערבות
תופקד לידי הרשות המוסמכת כתנאי לאישור העבודה.
ד.
אם לא עמד הקבלן בלו"ז ובאיכות הטיפול הנדרשים ,ואם לא הותקנו כלל אמצעי הבטיחות באתר או
הותקנו התקנים לא מוכרים ומאושרים ע"י הועדה עפ"י תוכנית הסדר התנועה ,או הותקנו לא כראוי ,או
נמצאו לא תקינים ומלוכלכים ,תהיה רשאית העירייה להפעיל קבלן מטעמה ולחלט את הערבות כולה או
חלקה עפ"י הנדרש לקיום בטיחות באתר .ערבות הבטיחות תופעל גם כאשר הקבלן לא ביצע שיקום
כנדרש ממנו בסיום העבודה והוגדר לו בתיאום מקדים ו8או ע"י המפקח.
מודגש כי:
אם יופעל קבלן להשלמת הנדרש באתר ,האחריות לקיום הבטיחות תמשיך להיות על הקבלן שקיבל את
ההיתר (הקבלן המקורי) עד לסיום העבודה באתר ,ולא תהיה לקבלן שום תביעה מול עיריית ירושלים או
בא כוחה כתוצאה מנזק שיגרם לכל צד.
ה.
חובה על הקבלן להחזיק צוות בטיחות זמין 14שעות בכל תקופת ההיתר ,לטיפול בבעיות המתעוררות
באופן שוטף באתר.
הקבלן יעביר מס' טלפון ופקס הזמין באופן שוטף כולל שבתות וחגים למוקד .209
ו.
בתחילת ביצוע העבודה ,יודיע הקבלן למוקד העירוני 209ומפקחי תיאום תשתית על תחילת העבודות
באתר ,תוך ציון כתובת מדויקת.
_______________
תאריך
_______________
הקבלן
52
נספח 7
מערכת ניהול –SPC - Segment Project Center
בחברת מוריה פועלת תוכנת ניהול פרויקטים המופעלת החל משלב התכנון וממשיכה אל שלבי הביצוע
והמסירה (ראה אתר חברת התוכנה .)www.bit10.co.il
הקבלן אשר יזכה במכרז ,ישתמש בתוכנה להלן " "SPCבחלקים הרלבנטיים עבור פעילותו .כחלק מתנאי החוזה
(על פי הנחיות מנהל הפרויקט).
החלקים הרלבנטיים עבור הקבלן בתוכנה הינם:
א – CHAPOO .ניהול מסמכים ותהליכים
ב .טסטית – מערכת אבטחת בקרת איכות
ג .סקונטרול – לוחות זמנים – בניה ומעקב
ד .אי התאמות – מערכת ניהול אי התאמות
ה .מפגשים – ניהול ישיבות ומשימות
הגורמים אצל המזמין וכן מטעמו ,כולל מעבדות ,אבטחת איכות ,פיקוח ותכנון ,ישתמשו במערכת ע"פ הגדרות
המזמין ומנהל הפרויקט.
נציגי חברת "גור ישי הנדסה" ידריכו ויטמיעו את המערכת מול כל הגורמים המופיעים לעיל.
בנושא בקרת איכות – מנהל בקרת האיכות מטעם הקבלן וכל הגורמים הפועלים עמו ומטעמו יקבלו
הדרכה והטמעה של התוכנה וכן ליווי שוטף בכל מהלך העבודה בתאום עם אבטחת האיכות.
ליווי הקבלן יעשה באתר ובמשרדי הקבלן כולל הכנסת התקנים ,רשימות תיוג ,גבולות וסטיות,
תהליכי עבודה וכל הנדרש לפעילות מיטבית של מערכת בקרת האיכות ע"פ המפרטים .כל נציגי
הקבלן יפעלו במערכת הדיווח והפעילות כפי שיוגדר על ידי מנהל הפרויקט.
בקרת האיכות תזין את נתוני "מנות העיבוד" .וכל יתר הדרישות והנתונים של בדיקות מוקדמות,
תוצאות בדיקות רשימות תיוג וכו במערכת ,הכל בתאום ואישור אבטחת האיכות ומנהל הפרויקט וכן
תפעל במערכת אי ההתאמות על ידי הזנת ופתיחת אי התאמות על ידי הזנת ופתיחת אי התאמות וכן
דיווח ועדכון .יינתנו לקבלן ולמעבדות ליווי והטמעה לצורך הזנת הנתונים.
השירותים יתבצעו ע"י מפגשים בשטח וכן תמיכה טלפונית ובשליטה על מחשבי המשתמש.
53
מפרטים טכניים מיוחדים
פרק – 01עבודות חשמל ,תאורה ותקשורת – חציות (מכרז 8א' ,מכרז 1א')
מפרט :העבודה תבוצע לפי התוכניות ,כתב הכמויות ומפרט לעבודות חשמל בהוצאת הועדה הבין משרדית
( 1002)02ואופני המדידה.
הערות כלליות
.2כל השרוולים כוללים גם חוט משיכה 2מ"מ.
.1עבודות חפירה8חציבת תעלות כוללת גם ריפוד חול וכיסוי חול ,סילוק החומר החפור8חצוב ומילוי
התעלה במצע סוג א' .סילוק החומר החפור8חצוב ומלוי התעלה ימדדו וישולמו בהתאם לסעיפים
המתאימים בכתב הכמויות.
.6העבודה תבוצע בתיאום עם הגורמים הבאים:
מחלקת התאורה של העיריה ,יש לקבל אישור העיריה .
בתאום עם מחלקת תקשורת עירונית של העיריה ,יש לקבל אישור העיריה.
העבודה תבוצע בתאום עם חח"י.
העבודה תבוצע בתאום עם המתכנן ובפיקוח של מנהל הפרויקט.
תאור העבודה:
תאורה:
הכנות לתאורה כוללות חפירה והנחה של צנרת מגבול מגרש עד לגבול מגרש מעבר לרחוב.
קצוות הצינורות יאטמו עם פקקים ומקום הסיום יסומן.
הסימון כולל מדידה וסימון על תוכנית עם קואורדינטות.
בתוואי העבודות בשלב זה ישנם עמודי תאורה קיימים ועובדים ,חלק מעמודי התאורה מוצבים במרכז הכביש
המתוכנן .במסגרת הנחת תשתיות שלב א' יידרש פרוק של עמודי תאורה אשר מפריעים לעבודה.
כל עמוד תאורה שיפורק ,ישלף בסיס הבטון ,והקו יגושר באמצעות מופה להבטחת הזנת חשמל לתאורה
בהמשך הקו .עבודה זו תבוצע בתאום ובפיקוח מחלקת המאור של העיריה.
תותקן תאורה זמנית להבטחת התאורה בכביש ,חיבור התאורה הזמנית יעשה מעמודי תאורה קיימים סמוכים.
חברת החשמל:
הצינורות יונחו מגבול מגרש לגבול מגרש בקצה השני מעבר לרחוב.
קצוות הצינורות יאטמו עם פקקים ומקום הסיום יסומן.
הסימון כולל מדידה וסימון על תוכנית עם קואורדינטות.
בזק:
העבודה תבוצע על ידי בזק.
תקשורת עירונית:
חציות תקשורת עירונית יבוצעו בהתאם לדרישות מחלקת תקשורת עירונית של עירית ירושלים ובפיקוחה.
בחציה יונחו 29קנים בקוטר 90מ"מ יקע 26.9עם חוט משיכה בשכבות.
54
הצינורות יונחו מגבול מגרש לגבול מגרש מעבר לרחוב.
קצוות הצינורות יאטמו עם פקקים ומקום הסיום יסומן.
הסימון כולל מדידה וסימון על תוכנית עם קאורדינטות.
55
הרחבת רמת שלמה – השלמת עבודות חשמל ,תאורה ,תקשורת (מכרז 8ג' ,מכרז 1ג' – אופציה)
כללי
העבודה תבוצע לפי התוכניות ,כתב הכמויות ומפרט לעבודות חשמל בהוצאת הועדה
הבין משרדית ( 1002)02ואופני המדידה ובהתאם למפרטי ותוכניות מחלקת המאור של העיריה.
תאורה
העבודה תבוצע בתיאום עם מחלקת התאורה של העיריה ,יש לקבל אישור העיריה ובנוסף
אישור בדיקה של חברת החשמל ובדיקת המתכנן ,
כל הציוד ,העמודים והפנסים חייבים באישור מחלקת המאור של העיריה לפני האספקה לאתר.
תאור העבודה:
חציות בכבישים נכללות במכרז 82א.
העבודה כוללת חפירה במדרכות והנחת צנרת ומוליך הארקה .בחציות יושלמו תאים עם מכסים
הנושאים רישום סמל ושם העיריה.
יש לצקת בסיסים לעמודים בהתאם לפרטי העיריה ולהגן על הברגים עד להתקנת והרכבת העמודים.
הכבלים יושחלו בצנרת ובסיס העמוד והמרכזייה.
מוליך הארקה יונח מחוץ לצינורות ויוחדר דרך שרוול למגש בעמוד.
בסוף כל מעגל תותקן אלקטרודת הארקה בתוך תא עם סימון על מכסה התא של הארקה.
תותקן מרכזיה אחת .מיקום מדויק על הקבלן לתאם עם חברת החשמל תוכנית הלוח תוגש לאישור
של המתכנן ומהנדס המאור של העיריה.
מהעמודים יוזנו השצ"פים .יש להוסיף מאמ"ת במגש העמוד עם שלט לאיזה שצ"פ.
חיבור להזנת לוח השקיה יהיה בדרך כלל מעמוד בשצ"פ .באם יהיה צורך בחיבור נוסף ,יוכן מהעמוד
הקרוב בתוספת מאמת ושילוט.
חברת חשמל
חציות נכללות במכרז 2א' ובאופציה ל1א'.
כל עבודת החפירה והנחת מערכת הכבלים -על ידי חברת החשמל.
יותקנו גומחות לפילרי הרשת של חברת החשמל .מיקום -לפי תוכנית שתתקבל מחברת החשמל.
תקשורת עירונית
התוכניות קבלו אישור מחלקת התשתיות של העיריה .כל העבודה תבוצע בפיקוח המחלקה
תותקן צנרת בהתאם לתוכנית וכן יבנו תאים.
56
חציות במסגרת מכרז 82א ויש להתקין תאים משני צדי החציות כמפורט בתוכנית
לפי בקשת העיריה יש לחבר כל שצ"פ לרשת על מנת לאפשר התקנת מצלמות.
כל מוסד עירוני יחובר לרשת.
57
פרק – /0עבודות פיתוח
כללי
מפרט זה בא להוסיף או לשנות את פרקים ,44 ,42 ,40ו 92-במפרט הכללי והמיוחד או פרקים רלוונטיים
אחרים שלו.
/0.00.008
תאור העבודה
העבודה כוללת עבודות פיתוח גינון והשקיה ברחובות באתר הרחבת שכונת רמת שלמה – ירושלים .מפרט טכני
זה בא להשלים ,להוסיף ו8או לשנות את האמור במפרט הכללי ,בתכניות ובכתב הכמויות ועל כן אין מן ההכרח
שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.
במקרה של סתירה בין המפרטים השונים וכתבי הכמויות ,הרשום בכתב הכמויות גובר ביחס לרשום במפרטים
המיוחדים.
/0.00.001
קבלן גינון והשקיה
קבלן הגינון וההשקיה שיועסק ע"י הקבלן הראשי יהיה קבלן רשום בתא הגננים ויהיה בעל סווג מתאים להיקף
וסוג העבודה .קבלן המשנה יאושר ע"י האדריכל ומחלקת הגננות בעירית ירושלים ,בכפוף לעמידה בתנאי הסף
המפורטים לעיל ובכפוף להמלצות ואישורים מהגורמים המוסמכים.
/0.00.009מסלעה גננית
בתחומי הגנים השונים מתוכננות מסלעות במבנה גנני.
המסלעות ייבנו מסלעים שכבתיים טבעיים במבנה מלבני בגודל משתנה .גודל מינימלי 90820גובה 90-90ס"מ,
גודל מקסימלי 208200גובה 90-90ס"מ.
העבודה כוללת הסדרת תושבת לסלעים ,הנחתם עם כיסי שתילה ומרווח לצורך מילוי אדמת גן ושתילה ,עיבוד
שיפועים ,בד גיאוטכני בגב המסלעה ומילוי אדמה.
המדידה במ"ר היטל אלכסוני של המסלעה מתחתית הסלע הגלוי התחתון ועד הקצה הקדמי של הסלע העליון
בכל השורות.
כיסי שתילה ומרווחי ביניים לצורך מילוי אדמה לא ימדדו בנפרד ויופחתו משטח המדידה
/0.08
א.
ריצוף שבילים ,מדרכות ,רחבות ומדרגות
כללי
יש לקבל אישור המתכנן והמפקח מראש למקור ולטיב הריצוף .דוגמאות קטעי ריצוף לסוגיהם השונים יבוצעו
לצורך אישור המתכנן והמפקח בשטח לפני התחלת העבודה .גודל הקטע מינימום 9מ"ר (לכל סוג).
הקטעים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ויפורקו על ידו בגמר העבודה.
ב.
התאמת גובה לשוחות וריצוף סביב השוחות
במהלך הריצוף יש לבצע התאמת גובה לשוחות משק תת קרקעי הנמצאות בתחומי העבודה ,התאמת גובה זו
כוללת הסדרת רצוף בדגם כלשהוא סביב התא.
יודגש שהתאמת הגובה מתייחסת גם לבניית "צווארון" במידת הנדרש לצורך השלמת ריצוף אל טבעת פקק
השוחה באופן שהקוטר העליון יוותר מינימלי וללא טבעת בטון עליונה.
58
מחירי ההתאמה בריצוף כלולים במחירי יחידת הריצוף ולא ישולם עבורם בנפרד.
ג.
ריצוף בתוך מסגרות
הריצוף בתוך מסגרות מוכנות או מסגרות ופקקי תקרות יבוצעו בסוג ובדגם הריצוף שמסביב למסגרת תוך
שמירה על רצף הקוים.
הריצוף יונח ע"ג טיט צמנט מעורב בדבק אפוקסי.
עבודת הריצוף בתוך המסגרת יהווה המשך רציף של קווי הריצוף מסביבם.
עבודת הריצוף במסגרות כלולה במחירי היחידה של הריצוף הכללי ולא תשולם עבורם תוספת.
/0.8.0/80 – /0.8.0800ריצוף במרצפות משתלבות /מרצפות ואריחי אבן
המרצפות תהינה מהסוג המצוין בכתב הכמויות ,בתכניות ובפרטים.
דגמי הריצוף מפורטים בתוכניות ,בפרטים ובכתבי הכמויות .עבודות הריצוף מתייחסות לכל סוגי הריצופים
השונים ,ובדגם סידור כלשהוא המפורט בפרטים.
ניסור האבנים יהיה במסור מכני בלבד .השלמות קטנות מ 6 -ס"מ יבוצעו ע"י יציקת טיט צמנט עם פיגמנט
מתאים.
מפרט ריצוף באבנים משתלבות
.8
ארגון העבודה
התקדמות עבודת הריצוף תהיה לכוון מצע החול המיושר.
אספקת האבנים תבוצע אך ורק מכוון השטח שכבר רוצף.
אספקת החול תבוצע מהכיוון הנגדי.
.1
פזור החול ויישורו
לאחר קבלת השתית מוכנה ומאושרת ע"י המפקח ,מפזרים חול דיונות נקי ויבש בעובי של 4-6ס"מ .החול יפוזר
בשכבה אחידה וישרה ללא הידוק.
היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים ("שבלונות") .את סרגלי הצד יש לקבוע בהתאם לגבהים
הסופיים הנדרשים :בקביעת הגבהים יש לקחת בחשבון שקיעת האבנים בעת ההידוק עד 2ס"מ.
יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר פזור החול וישורו ,רצוי לישר מדי פעם שכבת חול המספיקה
לעבודה של שעה שעתיים בלבד כדי למנוע קלקול משטח החול המיושר בעת העבודה.
.9
סוג הרצוף והגוון
המרצפות יהיו מסוג המפורט בכתב הכמויות לפי בחירת האדריכל עם פיגמנטים שונים ויתאימו לתקן ישראלי
.2האבנים יסופקו בגוונים לפי בחירת האדריכל; צורת ההנחה תהיה עפ"י המפורט בדגמי הריצוף המפורטים
בפרטים.
./
הנחת הריצוף
יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה ,למניעת זחילה של האבנים .ההתחלה תמיד תבוצע
באבנים שלמות ו8או חצאים מוכנים מהמפעל.
בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של 1-6מ"מ לצורך מילוי בחול אשר מונע שבירת פינות האבנים בעת
ההידוק או תחת עומסים כבדים ,ויוצר חיכוך הנועל את האבנים אחת לשניה.
.1
השלמת שולי הריצוף
59
לצורך השלמת משטח מרוצף עד לקו אבני שפה ,ערוגות ,קירות ,מכסי ביוב וכו' יש צורך להשתמש באבני ריצוף
מנוסרות.
חיתוך האבנים יעשה ע"י ניסור במסור מכני בלבד .כל השלמה אחרת אסורה בתכלית האיסור.
שינוי כוון בריצוף
.0
כאשר יש צורך בשינוי כוון בריצוף ,יש לסגור את גבול העבודה ע"י ניסורים בקו ישר בתאום עם המפקח
והאדריכל ,ולהתחיל מחדש בדוגמא הנדרשת באבנים שלמות (אבני קצה או חצאים).
חגורת בטון סמויה
.7
בגבול ריצוף ושטחי נטיעה ,בכל מקום בו אין גמר באבן שפה וגם אם לא צוין במפורש ,תבוצע חגורת בטון
סמויה בבטון ב – ,10חתך החגורה 10820ס"מ לפחות .החגורה תבוצע מתחת למרצפה החיצונית כשהיא
שקועה כ 1-ס"מ מפני הריצוף ,או בחתך אלכסוני כשהיא שקועה כנ"ל .עפ"י הנדרש בפרט ,יהיה זיון לבטון של
החגורה הסמויה.
העבודה תבוצע ע"י גילוי תחתית המרצפת החיצונית ,הרטבה ויציקה ביד ,תוך הקפדה על החדרת הבטון מתחת
למרצפת ,יישור בגמר עבודה וכיסוי החגורה .שפת החגורה החיצונית תהיה קטומה בסרגל.
לא תשולם תוספת עבור גמר בחגורת בטון סמויה בגבולות ריצוף.
הידוק הריצוף
.1
בסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנחת המרצפות יש לבצע הידוק ראשוני של המשטח (על גבי האבנים
המשתלבות) באמצעות פלטות הידוק ויברציוניות בעלות כח צנטריפוגלי של 1,000ק"ג ותדירות של 200הרץ
ובגודל של 0.9מ"ר לפחות .הידוק זה יבוצע ב 6-מעברים.
הידוק זה יבוצע תוך יום העבודה של ביצוע הריצוף ובכל מקרה לא יושאר בסוף יום העבודה שטח מרוצף שלא
קיבל את ההידוק הראשוני .לאחר ביצוע ההידוק הראשוני ולא יאוחר מ 14 -שעות לאחר ביצוע הריצוף ,יש
לפזר על המשטח שכבת חול מחצבה נקי ודק ולטאטאו לתוך המרווחים בין האבנים המשתלבות.
לאחר מכן יימשך ההידוק הראשוני כולל מילוי במרווחים בחול המחצבה ב 4-מעברים נוספים.
בגמר פיזור חול המחצבה והשלמת ההידוק הראשוני תבוצע כבישת אימות במכבש 21טון או מכבש פניאומטי
כבד ב 2-מעברים ,לפי הוראות המפקח ובהתאם למסקנות שיתקבלו מביצוע המשטח הנסיוני ,לקבלת משוריות
ומשטח בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן.
סטיות מותרות בביצוע
.3
א.
ב.
ג.
על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים ,כמפורט בתכניות.
הסטיה המותרת מגובה מתוכנן לא תעלה על 20מ"מ.
מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום ברוחב של
לפחות 9ס"מ ובאורך של 9מ' והבנוי כך ששקיעתו המכסימלית עקב משקלו העצמי ,בהשענו על
קצוותיו לא תעלה על 2מ"מ.
בדיקת המישוריות תיעשה ע"י הנחת הסרגל במקומות אקראיים על פני הריצוף המוגמר ומדידת
המרווח הנוצר בין הסרגל לבין פני הריצוף במקום בו נוצר המרווח הגדול ביותר.
הסטיה המותרת במישוריות לא תעלה על 9מ"מ.
ד.
סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשעורים שהותנו לעיל יחייבו את הקבלן ולרצף מחדש את
המשטח.
גודל אותם השטחים יקבע ע"י המפקח.
ה.
הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על 1מ"מ.
משטח נסיוני
.80
א.
לפני התחלת ביצוע הריצוף של האבנים המשתלבות יכין הקבלן קטע נסיוני באורך של 6.0מטר
וברוחב של 1.0מטר במקום שיורה המפקח.
61
ב.
ג.
ד.
ה.
ביצוע הקטע הנסיוני יהיה כמפורט במפרט זה ויכלול את אספקת האבנים המשתלבות ,פיזור תשתית
החול ,ביצוע הריצוף ,הידוק ראשוני ,פיזור חול למילוי המרווחים בין האבנים ,השלמת ההידוק
הראשוני ,כבישת האימות ,אלמנטי שפה וכו'.
הקבלן יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות האנשים איתו הוא מתכוון לבצע את העבודה.
מסקנות אשר יוסקו בביצוע המשטח הנסיוני לגבי שיטת העבודה ,טיב החומרים ,שיטת הביצוע ,טיב
הביצוע וכו' יחייבו את הקבלן בהמשך הביצוע.
בעת ביצוע המשטח הנסיוני יינטלו מדגמים ,יבוצעו בדיקות ,וכן ייבדקו התאמות הציוד ועובי שכבת
החול ,מישוריות המשטח ,הסטיות בגובה וכו'.
אם הבדיקות יורו שהמשטח הנסיוני אינו עונה על הדרישות -יבוצעו קטעים ניסיוניים נוספים על
חשבון הקבלן.
משטחי הנסיון שלא ענו לדרישות יפורקו ויסולקו מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו.
ו.
ז.
.88
אישור המשטח הנסיוני לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לחומרים ולביצוע של כל העבודה
במסגרת מכרז8חוזה זה.
המסקנות אשר יוסקו בביצוע הקטע הנסיוני והשיטה אשר תיבחר ע"י המנהל תחייב את הקבלן ללא
כל תביעה מצידו.
שינוי כוון בריצוף/ריצוף בקשתות
בשבילים ,במדרכות קשתיות או בפינות כאשר יש לבצע הנחה בקשת ,יש לסגור את גבול העבודה בסוף הקטע
הישר בקו ישר וזאת ע"י מרצפות שלמות ו8או חצאים ו8או ניסורים ולבצע הנחה בתחום הקשת בדוגמת הנחה
במקביל בשיטת המקשר הרומי .עם גמר הקשת ו8או העיקול יש לסגור שוב את גבול העבודה בקו ישר ולחזור
ולרצף את המדרכה בדגם ההנחה הרגיל.
מדידה ותשלום
המדידה והתשלום לפי שטח ,במטרים מרובעים ,של ריצוף שבוצע בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של
המפקח.
מחיר היחידה כולל גם את החול.
/0.8.070 – /0.8.0/0אבני שפה
/0.8.0770אבן שפה לתחנת אוטובוס
/0.8.0310אבן מעבר
/0.8.0701אבני שפה גנניות
א.
אבני שפה מכל סוג ,כולל גנניות יהיו כמפורט בתכניות ,בפרטים ובכתב הכמויות לפי ת"י 26עם
פיגמנט ו8או גמר מיוחד לפי המצוין.
אבני שפה יונחו ע"ג תושבת וגב בטון לפי הפרט.
ג.
הנחת אבן שפה תהיה בקוים ישרים ,עקומים ושבורים לפי תוכנית .במידת הנדרש יש לבצע ניסור
במסור מכני ליחידות חצי ,שליש וזוית כלשהיא בפינות ,עם דגש על זוית 49°בפתחי עצים בריצוף.
בכל מקום שבו ניתן להשתמש ביחידות פינה טרומיות מתאימות ,יש להזמין יחידות פינה ולהשתמש
בהם בביצוע.
ב.
בכל מקרה לא תותר התאמה ע"י שבירה בפטיש ותיקון בטיט צמנט.
ד.
טיב אבני השפה מבטון ואופן הצבתן יהיה כאמור בפרק – 40פיתוח האתר וסלילה סעיף .40029
המילוי בין האבנים יהיה במילוי דיס צמנט בגוון של האבן.
ה.
ו.
דיוק ההנחה של אבני השפה הגנניות עד 6מ"מ לגובה ולמיקום.
בכל מקום שבו המפגש בין אבני הגן או אבני השפה הינו בזוית או בקשת ,יש לבצע את החיבור ע"י
ניסור אבן השפה במסור מכני .לא תותר שום התאמה אחרת.
61
ז.
המחיר במ"א אבני שפה כולל יחידות פינה טרומיות ,תושבת וגב בטון ,ניסורים והתאמות.
62
פרק - /0.1קירות תומכים
מפרט מיוחד זה מתייחס לאלמנטים הבאים:
קירות מבטון מזויין
קירות קרקע משוריינת
מפרט זה בא בנוסף למפרט הכללי לעבודות בניין לפיתוח נופי – פרק – 40מהדורה דצמבר ,1006בהוצאת
הועדה הבין משרדית של משרד הביטחון ,ובנוסף לדו"ח בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס ,מס' 4169-26של יועץ
הקרקע עמוס בלנק המצורף לחומר המכרז.
כללי:
.8
)2
)1
)6
)4
כל עבודות הבטונים וכן הזיון עבורם ,תבוצענה בכפיפות למפרט הבינשרדי.
מחירי היחידה כוללים גם חפירה8חציבה ליסוד ולגוף הקיר וכן כל עבודות העפר הדרושות בהתאם
למפורט בסעיף.
מחיר היחידה של קיר אדמה משורינת כולל גם מילוי בין הרצועות בחומר כמפורט לעיל.
מילוי מאחורי קירות תומכים מבטון מזוין ימדדו במסגרת סעיף "מילוי בכבישים".
.1ביסוס הקיר:
כל הקירות יבוססו על הסלע הטבעי או מעל מילוי שייעשה מפני הסלע ועד תחתית היסוד של הקיר.
לא יורשה לבסס את הקירות מעל המילוי הקיים.
.9החלפת קרקע
במקומות בהם יורה המפקח לבצע החלפת קרקע ,ההחלפה תיעשה מחומר נברר מובא ,עם כמות דקים עד
10%וגודל אבן מקסימלי של 7.90ס"מ.
המילוי יהודק בשכבות בעובי 10ס"מ לצפיפות של .MODIFIED AASHTO 69%
אם מתחת ליסוד הקיר תימצא קרקע חרסיתית8חווארית טבעית ,תעשה החלפת קרקע בעובי 90ס"מ
לפחות ,מורכבת מחומר הנ"ל.
./סוגי הבטון:
הבטון יתאים לדרישות התקן הישראלי העדכני ביותר .בעבודה זו ימצאו בשימוש סוגי בטון המפורטים להלן:
א .בטון רזה
ב .בטונים לקירות מבטון מזוין מהסוג ב ,10 -ב.60 -
הגדרת סוגי הבטון לפי התקנים הישראליים ת"י 222ו -ת"י ,499אולם בכל הבטונים המסומנים "ב "60 -כמות
הצמנט לא תפחת מ 690 -ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן.
.1הרכב הבטונים
א .הבטון הרזה יהיה מורכב מחצץ וזיפזיף ביחס 2:2בתוספת של 100ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן.
63
ב .יחס התערובת עבור הבטונים מהסוגים ב 10 -ו -ב 60 -יקבעו על סמך בדיקות מוקדמות במעבדה
מוסמכת .התערובות יוכנו ע"י המעבדה בהתאם להוראות התקן .הוצאות תכנון תערובת הבטון
תחולנה על הקבלן.
.0יציקה:
הבטון יובל למקום יציקתו במהירות האפשרית ,תוך הקפדה שההובלה לא תגרום להפרדתו ו8או איבוד חלקיו.
הבטונים יהודקו באמצעות ריטוט ,תוך הקפדה על עיבוד הבטון ליד הטפסים וסביב הזיון .יש להקפיד שלא
יתהוו חללים או בועות אויר בתוך הבטון וכמו כן שהזיון יהיה עטוף בטון מכל הצדדים.
לפני יציקת שכבה חדשה ,יש להרחיק משקע מי צמנט מעל השכבה הקודמת.
היציקה תבוצע בזהירות הדרושה כדי למנוע שקיעות הזיון או הזזתו.
אין לצקת את הבטון מגבהים העולים על 1.9מ' ,היציקה תוצא לפועל אך ורק בנוכחותו של המפקח או בא
כוחו.
כל יציקה שתעשה בניגוד לנ"ל תפסל וההוצאות הכרוכות בכך תחולנה על הקבלן.
.7הפסקות ביציקה
הפסקות ביציקה תעשנה אך ורק לפי אישורו של המפקח ובמקום שיאותר על ידו מראש או שצוין בתכנית כתפר
יציקה.
לשם חיבור בטון שהתקשה ,יש לסתת את פני הבטון עש לעומק של 9מ"מ לפחות.
את פני הבטון המחוספס ,יש לנקות היטב למישק .הקבלן יגיש סדר היציקות לאישור המהנדס.
.1יציקה
יציקת כל הבטונים ,פרט לבטון רזה ,תבוצע על ידי משאבת בטון.
חוזק התבניות יותאם לקצב היציקה וללחצים המתפתחים על הדפנות.
.3מוטות פלדה
יש לספק מוטות פלדה בכל אורכן כפי שמופיע בתכניות ,לרבות לאורך החפיות הדרושות.
לא תשולם כל תוספת לגבי האורכים הנוספים לחפייה.
על הקבלן לקבל אישור לחפיה ,לאורך החפיה ומיקומה.
.80סולמות ותמיכות
על הקבלן לספק את כל הסולמות והתמיכות הדרושים להעמדת מוטות פלדה לשמירת המרחק הדרוש .לא
תשולם כל תוספת עבור סולמות ותמיכות אלה.
.88מעברים וסולמות
על הקבלן להכין דרכי מעבר בטיחותיות לבדיקת העבודות השונות כגון סולמות יציבים עם מעקה בשיפוע סביר.
64
.81הוצאות גלילים
במקרה שחוזק הבטון יהיה נמוך מהחוזק הדרוש ,ניתן לבדוק את החוזק של הבטון הקשוי באמצעות הוצאת
גלילים – מיקום הגלילים יהיה בתיאום עם המתכנן ,כל זאת על חשבון הקבלן.
.89מחירי יחידה
מחירי היחידה השונים יכללו את מחיר התבניות ,התמיכות והפיגומים ,הכנת מעברים בטיחותיים למבנה וכו'.
.8/קל-קר:
כאשר יהיה צורך בביצוע הפרדה בין בטונים ע"י קל-קר כדי ליצור תפר התפשטות -מחיר הקל-קר כלול במחירי
היחידה השונים.
.81בדיקות:
הקבלן יבצע בהתאם להוראות המפקח את כל הבדיקות הדרושות ביחס לטיב הצמנט ,האגרגטים ,הברזל,
הבטונים וכל יתר החומרים.
הבדיקות תבוצענה על ידי מעבדה מוסמכת על חשבון המזמין (חברת מוריה מנכה אחוז מסוים מכל חשבון של
הקבלן עבור בדיקות) ובהתאם לתקנים הישראליים ת"י 19ות"י ,209ויילקח לפחות מדגם אחד של 6קוביות
לכל 10מ"ק בטון.
.80טפסים
הטפסים יהיו אטומים ,יציבים ,חזקים וקשיחים ,עשויים בתבניות פח מתאימות או מדיקטים של 90ס"מ רוחב
או לוחות עץ בעובי 1.90ס"מ ,וברוחב 20ס"מ עם קנט מהוקצע ,הכל בהתאם לדרישת המהנדס.
מערכת הטפסים תאפשר פירוק קל מבלי שייגרם כל נזק לבטון בתהליך פירוק.
הקבלן יהיה אחראי עבור יציבות הטפסים ובמקרה של שקיעות ,התעקמויות וכו' ,יתוקן הנזק על חשבונו של
הקבלן ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.
לפני היציקה ,יש להרחיק מהטפסים כל שיירי העצים והפסולת אחרת ולאחר מכן להרטיב היטב במים.
מערכת הטפסים וכמו כן מועדי הפירוק טוענים אישורו של המפקח.
לא יחול בשום יציקה של בטון בטרם נבדקה ובוקרה מערכת הטפסים והתמיכות ע"י המפקח
ונמצאה תקינה.
דעתו של המפקח ביחס לתוספת תמיכות וקשרים תהיה מכרעת וללא ערעור.
אך אין אישור המפקח משחרר את הקבלן בשום פנים מאחריותו למידות הטפסים וליציבותם.
זמן פירוק התבניות יהיה לפחות 24יום לתקרות וגגות ולאחר שחוזק הבטון יגיע לב 7 ,60 -ימים לקירות ו4 -
ימים לעמודים.
.87תמוכות הטפסים
תמוכות הטפסים תהיינה מחומר מתאים ובחוזק הדרוש להבטחת היציבות בזמן היציקה.
התמוכות תעשינה מעץ בריא וללא סדקים ופגמים אחרים .הטפסים יפורקו רק לאחר קבלת אישור לכך.
65
.81הזיון:
זיון הבטון יוכן ויורכב בדיוק נמרץ לפי התכניות ,יש לחברו ולכופפו לצורה הדרושה ,לנקותו מכל חלודה ו8או
קליפה מתקלפת ,שומן או לכלוך ולהרכיבו בתוך הטפסים בדיוק לפי התכניות תוך שמירה קפדנית על מרחקי
החיפוי והמרחקים בין המוטות.
כל מקומות ההצטלבות ללא יוצא מהכלל יקשרו היטב בחוט קשירה לשם הבטחת קשיחות מספקת וכדי למנוע
תזוזות בזמן היציקה.
עובי חיפוי הבטון ביחס לזיון הברזל יהיה בהתאם למפורט בתכניות.
מערכת הזיון טעונה אישור של המפקח ושום בטון לא יוצק לפני שהזיון נבדק ואושר על ידו.
כל יציקה אשר תבוצע בניגוד להוראות אלה ,תפסל בלי יוצא מהכלל וכל ההוצאות הכרוכות בכך תחולנה על
הקבלן.
.83סטיות בביצוע:
הסטיות המותרות בחלקי הבטון יהיו כדלקמן:
א .סטיות של תנוחת קווי המבנה
במרחק עד 9מטר
20ס"מ
במרחק עד 29מ'
10ס"מ
במרחק עד 19מ'
60ס"מ
ב .סטייה מעוביים של חלקי מבנים
סטייה בעובי הקיר
- ,1+
0ס"מ
סטייה מעובי היסוד
- ,1+
0ס" מ
סטייה ממפלס פני היסוד העליונים
0.9 - ,0.9+ס"מ
סטייה מקומית מהשיפוע הדרוש:
0.9% - 0.9%+
ג .סיבולת בכיסוי מוטות הזיון:
כיסוי עד 1.9ס"מ
6מ"מ
כיסוי מ 1.9 -עד 9.0ס"מ
9מ"מ
ד .סטייה ממרחק שבין מרכזי מוטות הזיון:
הסטייה המותרת – 10מ"מ .הסטיות יותרו תוך שמירה על מספר מוטות וכמות הזיון כנדרש לפי
התכניות.
קירות תומכים מבטון מזוין
.8ביצוע היסוד:
יסוד הקיר יחדור לתוך הסלע הטבעי לעומק 60ס"מ לפחות .הסלע ייראה בכל הדפנות של הקיר.
66
היסוד יוצק כנגד הדופן החפורה ,ללא תבניות.
היציקה תעשה בתחתית כלפי משטח סלע נקי או קרקע מהודקת וכלפי דפנות החציבה בצדדים .לפני יציקת
היסודות ,פני הסלע ינוקו בלחץ אויר או מברשת יבשה.
במקרה של חפירת8חציבת יתר לעומק או לרוחב מעל המידות המתוכננות ,יחולו התוספות על הקבלן.
במקרה של המצאות סלע רך במיוחד ,כיסי קרקע ,תידרש העמקה של היסודות או הגדלת ממדיהם לפי הנחיות
המהנדס .במקרה של המצאות מערה ,על הקבלן להודיע למהנדס הביסוס.
על מנת לוודא העדר מערות וחללים מתחת לשכבת הביסוס ,כל 90מ' אורך יסוד קיר ייעשה קידוח ווגון-דריל
לבדיקת רציפות הסלע והיעדרות חללים ,לעומק 9מ' לפחות .חור הקידוח ימולא במי מלט (יחס )2:2ותימדד
שקיעה.
.1סימון הקיר התומך יקבע עפ"י תנוחות הכביש בתיאום עם פריסת הקירות.
לאחר סימון הקיר ,הקבלן יבצע מדידה טופוגרפית מדויקת (גבהים ,מרחקים וחתכים לרוחב בתחום הקיר).
המדידה תועבר לאישור המפקח.
בהתאם למדידה יקבעו המידות והמפלסים הסופיים של הקיר בכל נקודה ונקודה.
.1מילוי מאחורי הקירות
הנחת המילוי תבוצע בצורה שתבטיח שלכל רוחבה של שכבה בקטע מוגדר יושם חומר בעל תכונות אחידות,
ימנעו ריכוזי אבנים ותובטח חלוקתן בכל השטח ,תוך מילוי החללים ביניהן בחומר דק יותר להיווצרות סוללה
צפופה ומוצקה.
על הקבלן לארגן את עבודות העפר באופן שיבטיח שימוש במיטב העפר.
המילוי החוזר בגב הקיר לרוחב 40ס"מ לפחות יהיה מחומר גרנולרי מנקז המכיל עד 29%-10%חומר דק.
החומר המקומי אינו מתאים למילוי חוזר.
המילוי יהודק ל.Modified AASHTO 69% -
הידוק :ההידוק כולל הרטבת החומר או ייבושו ,הידוק החומר עד קבלת שיעור הידוק של Modified 69%
.AASHTO
קירות קרקע משוריינת
כללי
סעיף זה בא בנוסף ,ומבלי לגרוע במפרט הכללי לקירות תמך מקרקע משוריינת – פרק – 46מהדורה -1009
בהוצאת הועדה הבין משרדית של משרד הביטחון ,ת"י 2960ובנוסף לדו"ח הביסוס .
במסגרת חוזה זה נדרש הקבלן לתכנון תכנון מפורט ולבצוע מערך של קירות תומכים בכבישים.
הקירות התומכים יהיו עשויים ביטת קירות קרקע משורינת בשיטת "אלמנטים גדולים" ,מפנלים טרומיים של
בטון מזוין עם חיפוי אבן או ללא חיפוי אבן בחזית האלמנט .תכנון הקירות וביצועם יהיה בכפיפות להנחיות
ולפרטים הטיפוסיים המופיעים בתוכניות ,להנחיות במסמך זה ולהנחיות יצרן האלמנטים.
כל החומרים והאביזרים הדרושים להקמת הקירות יהיו מתוצרת חברה מוכרת ורשומה לעבודות אלה המייצגת
שיטת בניה מאושרת.
חישוב הקירות יועבר לעיון יועץ הקרקע.
67
הקבלנים יעבירו תכניות עבודה שיכללו שיפועים זמניים לחפירה ,בפירוט סוגי החומר המתוכננים למילוי בגב
הקירות וכו'.
במקרה הצורך ,יבוצע שימוש באמצעי דיפון לצורך ביצוע הקירות .תכנון הדיפון ייעשה ע"י הקבלנים ויובא
לעיון יועץ הקרקע.
חישוב ותכנון הקירות יועבר לאישור הקונסטרוקטור של הפרויקט .אישורו ואישור המפקח ,בכתב ,הינם תנאי
יסוד להמשך העבודה.
כללי:
א .עבור הדרישות החלות על האלמנטים הטרומיים ראה פרק ( 06מוצרי בטון טרום).
כל העבודות הכרוכות בהקמת קירות תומכים מקרקע משוריינת תתבצענה בהתאם למפורט בפרק 46
במפרט הבינמשרדי (הספר הכחול) ,ובהתאם לדרישות טכניות נוספות כמפורט להלן.
ב .מפרט זה חל על קירות תומכים העשויים בשיטת קרקע משוריינת עם חזית בציפוי אבן טבעית או
מלאכותית עפ"י תוכנית האדריכל.
ג.
בטון טרומי ,לרבות יציקות משלימות באתר.
הקירות מורכבים מאלמנטי הבטון הטרומי ומעוגנים בקרקע באמצעות יריעות ו8או רצועות שיריון
מגולוונות .במפרט מפורטות דרישות החלות על אלמנט הבטון ,על רצועות השיריון ועל אופן הקמת הקיר.
ד .עם קבלת העבודה ,יהיה על הקבלן הזוכה להציג בפני המתכנן תכניות עבודה מפורטות ,Shop drawings
חשובי יציבות הקירות לצורך קביעת אורך ומיקום היריעות8הרצועות וכד' ,חשובי יציבות מדרונות לצורך
קביעת עומק החציבה לתוך מדרונות הסלע וכד' ,ופרטי מבנה כשהם חתומים על ידי מהנדס רשוי אשר
ערך אותם ועל ידי המהנדס האחראי לבצוע המבנה מטעם הקבלן .החישובים יעשו בהתאם לדרישות דו"ח
יועץ קרקע וביסוס המצורף למפרט.
ה .הקבלן אשר זכה במכרז לבצוע העבודות נשוא מכרז זה רשאי להציע ביצוע הקירות התומכים בשיטה
חלופית שוות ערך ,להציג את הצעתו המפורטת למתכנן ולמפקח ,תוך 60יום ממועד מתן צו התחלת
העבודה.
ו .התכנון החלופי ייעשה על ידי מהנדסים מומחים ויועצים מטעם הקבלן ,ועבודתם תלווה בחישובים,
מפרטים ותכניות עבודה כשהם חתומים על ידי המהנדסים הנ"ל ועל ידי המהנדס האחראי לביצוע
המבנה מטעם הקבלן.
ז .כל שיטה חלופית שווה ערך חייבת לענות על כל הדרישות המפורטות במפרט זה.
מודגש בזה במפורש כי אישור המתכנן לנ"ל הוא עקרוני בלבד ואין בו כדי לאשר את נכונות החישובים
והתכניות על כל פרטיהם ונכונות התכנון של המומחה מטעם הקבלן ,ולא יהיה בו כדי לבוא במקום ,או
לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והמהנדס מטעמו ,בכל הנוגע לתכנון וביצוע הקירות
התומכים הנ"ל כולל אחזקתם במשך תקופת הביצוע ולאורך תקופת הבדק כמפורט במסמכי המכרז.
כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר תידרשנה להכנת תכניות העבודה והחישובים כנדרש לעיל יחולו
על הקבלן ,וייראו אותן ככלולות במחירי היחידה הנקובים בסעיפים המתאימים בהצעותו.
תאור הקיר מקרקע משוריינת.
בחזית הקיר יותקנו אלמנטים מבטון המשתלבים אחד בשני ויוצרים מרקם אחיד.
כל אלמנט חזית יהיה מבטון טרום מחובר לרצועות פלדה משוריינות ו8או ליריעות פולימריות וכד' באמצעות
אביזרים.
האלמנטים ייוצרו במפעל בעל תו תקן ליצור רכיבים מבטון טרום .חזית האלמנטים תצופה באבן טבעית.
האביזרים ורצועות הפלדה יהיו מגולבנים בכפוף לת"י .622רצועות הפלדה ואביזריהם ,היריעות ומחבריהן
יעמדו בדרישות ת"י 2960לקירות תמך ולסוג הקרקע בהן הם טמונים.
68
עבור דרישות ופרטי ייצור החלות על האלמנטים הטרומיים לסוגיהם לרבות הגימור בחזית האלמנט ,ראה
פרק ( 06מוצרי בטון טרום).
תכולת עבודות התכנון.
על הקבלן יהיה להכין תכנית פריסה מדויקת ומפורטת של כל האלמנטים המהווים את הקטע המתאים של
הקיר ,כולל פרטי יצור וביצוע של האלמנטים .התוכניות יעודכנו ע"י הקבלן בזמן אמת בכפוף למפלס הסלע
היציב שאושר ע"י יועץ הביסוס.
כמו כן ,ידרש הקבלן להעביר לאישור המפקח לפני התחלת העבודה מפרט טכני לביצוע העבודה לרבות נוהל
בקרת איכות.
הרכבת הקירות מקרקע משוריינת.
את האלמנטים בשורה התחתונה מעמידים ישר על מפתן הפילוס.
הרכבת האלמנטים נעשית בנדבכים אופקיים.
מפתן הפילוס מיועד להוות תשתית מיושרת ומפולסת לנדבך התחתון של הקיר מקרקע משוריינת.
מפתן הפילוס יהיה בהתאם למפלסים המסומנים בתכניות המעודכנות לאחר סיום החפירה הכללית.
מפתן הפילוס יהיה מבטון מסוג ב.60 -
לאחר הקמת השורה הראשונה של האלמנטים ממלאים בחומר המילוי בהידוק בהתאם למפרט ,לאחר מכן
מחברים את רצועות השיריון אל האלמנטים בעזרת אביזרי העיגון .על הרצועות או יריעות שיריון מניחים
שכבה נוספת של מילוי ומהדקים אותה .ממשיכים עם הרכבת הנדבך הבא של האלמנטים ,פיזור והידוק של
שכבות מלוי נוספות ,הרכבת השורה הבאה של רצועות או יריעות שיריון וכן הלאה .בכל שלב .יש לבדוק ע"י
מדיד שהמרחק המודולרי בין צירים של אלמנטים ישמר.
הקירות התומכים יהיו בגובה משתנה וראשם ייגמר במדרגות בתוספת כרכוב או קיר רגל יצוק באתר או קיר
כובד בהתאם למפלסים המפורטים בתכניות .את הקיר תומך בראש הקיר יש לצקת (עם תפרי הפרדה אנכיים
במרווחים של עד 6מטרים בהמשך לתפרים בין אלמנטי הקיר) מעל פלטת יסוד וכנגד האלמנטים הטרומיים.
מדידה ותשלום.
א.
פרטים לגבי ייצור ובניית קירות מקרקע משוריינת לרבות אופן המדידה והתשלום ראה פרק .06
ב.
מפתן הפילוס ימדד לפי מ"ק .הקיר ימדד לפי מ"ר בהתאם לדירוג הגובה שבכתב הכמויות .מחיר
הקיר כולל את אספקת חומר המילוי ,פיזורו בשכבות והידוקו.
רצועת המילוי הכלולה במחיר הקיר היא עד 90ס"מ מעבר לרצועה הארוכה ביותר ובקו אנכי לכל
גובה המילוי .המילוי מעבר לרצועה זו ימדד וישולם כמילוי מובא.
חומר המילוי ברצועת המילוי יהיה עפ"י המפורט במפרט תוך הקפדה על התכונות המיכניות של
חומר המילוי .חומר המילוי המובא עבור האיזור שמעבר לרצועות יהיה עפ"י דרישות יועץ הקרקע.
עבודות העפר שידרשו עבור הקמת הקיר( -עבור פלטת היסוד ,גוף הקיר ,המרווח עבור הרצועות 90+
ס"מ) כלולות במחיר הקיר .
ג.
קיר הרגל ימדד לפי מ"ק תוך הפרדה בין פלטת יסוד היצוקה מעל מצע בטון רזה לבין החלק האנכי
היצוק כנגד אלמנטי הקיר .כרכוב הבטון ימדד במ"ק מחושב עפ"י המידות התאורטיות בתכניות.
מחירי היחידה יכללו את כל האמור לעיל לרבות ביצוע תפרי הפרדה כמתואר בתכניות וגמר בטון
חשוף בכרכוב בטון.
פלדת הזיון לקיר הרגל תמדד בנפרד ,בירגי עיגון למעקה המשולב כלולים במחיר מעקה הפלדה.
פלדת זיון.
69
פלדת הזיון תהיה פלדה מצולעת בהתאם לדרישות ת"י 4499דרגה 400( 400מגפ"ס) .היה והקבלן מתכוון לרתך
פלדת זיון ,אף אם לצורך הקשחת כלוב זיון בלבד.
עליו להשתמש בפלדת זיון רתיכה על פי דרישות ת"י ( 4499פ.)400 W -
הרשתות לזיון גב הבטון בציפוי אבן יהיו רשתות מגולבנות באבץ חם לפי התקן של האגורה האמריקאית
לבדיקות וחומרים .ASTM A 797
המדידה לתשלום לפי משקל בטונות ,על פי פירוט הסעיפים בכתב הכמויות ובהתאם למידות הנומינליות
המופיעות בתוכניות.
פרק - 09עבודות בטון טרום
09.08אלמנטים טרומיים לקירות תומכים מקרקע משוריינת.
כל העבודות הכרוכות בהקמת קירות תומכים בשיטת קרקע משוריינת תתבצע בהתאם לדרישות התקן
הישראלי 2960קירות תמך מקרקע משוריין וכפי שנדרש בהתאם לפרק 06שבמפרט הכללי.
09.01ייצור האלמנטים.
א .כללי:
.2הבטון באלמנטים הטרומיים יהיה מסוג ב 40 -לפחות ,בדיקות הבטון ומספר המדגמים יהיה לפי ת"י
.19
.1יורשה שימוש בפלדה מצולעת בלבד באלמנטים בהם דרוש זיון ע"פ התוכניות.
.6עובי הבטון המינימלי (נטו) לאלמנטים 29ס"מ.
.4אשפרת האלמנטים תעשה עפ"י דרישות מפרט מע"צ פרק .91
.9יש למנוע סדקים פלסטיים על ידי אשפרה מתאימה וסגירת הסדקים מיד עם הופעתם.
.9אלמנטים עם סדקים פלסטיים כאלה – יפסלו ויסולקו מהאתר.
.7אלמנטי החזית יהיו מחוברים בחיבור קשיח לרצועות או ליריעות העיגון ,שתהיינה מעוגנות בקרקע.
האלמנטים ייוצרו במפעל בעל תו תקן ליצור רכיבים מבטון טרום ,ובתנאי שהמפעל יאושר על ידי המפקח .אין
להתחיל בייצור האלמנטים לפני קבלת אישור המפקח.
חוזק הבטון בעת הרמת האלמנט מן התבנית לא יפחת מ 6 -מגפ"ס .חוזק הבטון בעת הובלת הבטון ושינועו
מהמפעל לאתר – לא יפחת מ 67.9 -מגפ"ס.
יש להקפיד על דיוק מרבי בביצוע אביזרי העיגון ,מיקומם והצבתם בתוך האלמנט.
חזית האלמנט הטרומי יחופה בלוחות אבן שיסודרו בטפסה ויחוזקו בעזרת ווים וכד' ,כדי שיציבותם בעת
היציקה תובטח כמפורט בת"י 1672חלק .9
כל אלמנט חזית יהיה מחובר ישירות לרצועות השריון .הנ"ל נכון גם לגבי האלמנטים המיוחדים כגון :אלמנט
קצה ,פינה ,מרובע (להעברה דרכו צנרת ניקוז) וכד'.
אורך רצועות8יריעות השריון יהיה מסומן בתכניות .כל אביזרי העיגון ורצועות הפלדה יהיו מגולוונים בחם על
פי דרישות ת"י 622ות"י .206
ב .מידות:
מידות האורך הרוחב והעובי של האלמנטים יהיו בהתאם למין האלמנטים וכינוים כמפורט בתוכניות
הקיר ,וכנדרש בתקנים הישראלים ת"י 499חלקים .4,2
71
ג .סימון:
כל אלמנט יסומן במקום שיישאר גלוי לעין בעת האחסנה וההובלה ובצבע עמיד בתנאי
האקלים .בסימון יכלל:
ד.
.2
שם היצרן וסימן המסחר הרשום שלו.
.1
כינוי האלמנט.
.6
תאריך ייצור האלמנט.
עיצוב פני האלמנטים:
פני האלמנטים הגלויים לעין של הקירות יעוצבו בציפוי אבן טבעית או אבן מלאכותית מבטון בהתאם לתוכניות
האדריכלות.
כל העבודות לביצוע החיפוי אבן תתבצענה בכפיפות לנאמר בפרק 24בתוספת הדרישות בת"י 1672חלקים 2ו
.9
מידות האבנים ,צורתן ,אופן הנחתן בתבנית והמישקים בין האבנים ובין האלמנטים הכל כמפורט בתכניות
אדריכלות.
הדרישות לגבי טיב האבן ואופן קיבועה לאלמנטים עפ"י ת"י 1672חלק .9
הקבלן יבצע בתחילה קטע קיר לדוגמא ,בו משולבים כל טיפוסי החיפוי כאמור לעיל ויהיה רשאי להתחיל
בייצור האלמנטים רק לאחר קבלת אישור המפקח והאדריכל.
09.09שיריון מתכתי.
בכל אלמנט יעוגנו קוצי פלדה שמספרם וכיפופם יהיה כמפורט בתוכניות האלמנט .לכל "קוץ" פלדה יחוברו
רצועות עיגון לקרקע בעזרת ברגים ואומים .מספרם ואורכם יהיה כמפורט בתוכניות (פריסת קירות) .הכל
בכפוף לת"י 2119ו.4499 -
כל רצועות הפלדה ,אביזרי העיגון וקוצי העיגון יהיו מגולוונים בחם כאשר עובי ציפוי האבץ יהיה עפ"י ת"י
.622
עובי הגילוון יהיה 70מיקרון לפחות ברצועות ובקוצי העיגון ו 99 -מיקרון לפחות בברגים ,באומים בווי הרמה
וכד'.
להוכחת טיב החומר ועובי הגילוון יצרף הקבלן למשלוח את תעודת היצרן כולל תוצאות מעבדה מאושרת.
09.0/שיריון פולימרי.
בכל אלמנט יעוגנו מחברים לחיבור יריעות השיריון .לחישובי היציבות שהקבלן אמור לספק כאמור בסעיף
01.06יש לצרף את תעודות היצרן המוכיחות את עמידותן של היריעות והמחברים בדרישות המפורטות בתקן
.2960
09.01מדידה לתשלום.
א.
ב.
המדידה לפי שטח (מ"ר) האלמנטים הטרומיים בחזית הקיר מפני המפלס העליון של מפתן הפילוס ועד
המפלס העליון של הקיר .הכל בכפוף לגובה הקיר כפי שמדורג בכתב הכמויות.
אלמנטים טרומיים מיוחדים ,כמו אלמנטי קצה ,אלמנטים מרובעים להעברת צנרת וכד' יימדדו כמפורט
בכתב הכמויות.
ג.
ד.
נפח המילוי בגב הקיר המשוריין כמפורט בסעיף 02.06לעיל וכמסומן בתכניות כלול במחירי היחידה.
עיצוב פני אלמנטים בגמר בטון חשוף או חיפוי אבן תאמי כלול במחירי היחידה בהתאם לפירוט
הסעיפים בכתב הכמויות.
ה.
תשלום עבור מפתן פילוס יצוק באתר ישולם בנפרד כמפורט בפרק .01נכון גם לגבי יציקות באתר בראש
הקיר עבור כרכוב ,קיר רגל וכד'.
71
המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הנדרשים כמפורט לעיל לייצור והרכבה של האלמנטים
השונים לרבות רצועות השיריון ,חומרים לתפרים ,מוטות ייתוד ,אביזרי הרמה תמיכות זמניות ובניית
קטע קיר לדוגמא .המחיר יכלול את כל הנדרש במפרט ובתוכניות לביצוע הקיר בשלמותו פרט לאמור
לעיל שישולם בנפרד .כמו כן ,יכלול המחיר את כל ההוצאות לעריכת החשובים ,תעודות בדיקה ,התכנון
ותכניות ביצוע הנדרשות לביצוע העבודה.
ו.
אופני מדידה ותשלום לעבודות בטון
עבודות בטון יצוק באתר -כללי
.2
.1
.6
.4
יחידת המדידה לבטון לתשלום תהיה מ"ק או מ"ר מדוד בהתאם לתכניות ולהוראות המפקח.
על הקבלן להביא בחשבון כי הגישה לביצוע הקירות ועבודות הבטון בכלל ,לרבות מדרגות,
אינה נוחה וברוב המקרים תחייב עבודת ידיים ויציקות בתנאים קשים שיחייבו הוצאות
ניכרות ,לא תשולם כל תוספת תשלום עבור קשיי ביצוע ולקבלן לא תהא כל טענה או תביעה
בשל כך.
במחירי הבטון יהיו כלולים :עבודות העפר הנדרשות ליסוד הקיר ולגוף הקיר לרבות העמקת
יסודות ,אספקת והובלת הבטון ו8או כל מרכיביו ,הכנת הבטון ויציקתו ,התבניות – החומרים,
התקנת תבניות ופירוקן לאחר היציקה ,אשפרת הבטון ,צינורות ניקוז (כולל עטיפתם בשכבת
חצץ ובבד גיאוטכני מנקז בהתאם לתכניות) המסננים ,תפרים משקים ,החציבה הדרושה
לביצוע היסוד ,בקרת איכות – הכל כמפורט לעיל.
יחידת המידה למוטות זיון מפלדה היא טון בהתאם לתכניות ולהוראות המהנדס .המחיר כולל
את אספקת הפלדה ,הובלתה ,הכיפוף ,החיתוך והפחת ,וכן התקנתה בתבניות והקשירה.
/0.1.0030 –/0.1.0031קירות תומכים מבטון מזוין
המחיר כולל את עבודות העפר ,החציבה ליסוד הקיר ,החפירה8חציבה לגוף הקיר ,כולל מרחבי עבודה,
היסוד ,הקיר ,המילוי החוזר בהתאם למפרט של יועץ הקרקע ,התפרים ,הנקזים (צינורות P.V.C.קשיח
בקוטר " 4כולל ריכוזי חצץ ועטיפתם בבד גיאוטכני מנקז) וכל הדרוש לביצוע מושלם שלך הקיר.
הסעיף כולל זיון.
העבודה אינה כוללת ציפוי אבן וזו תימדד ותשולם בהתאם לסעיפים המתאימים בכתב הכמויות.
/0.1.0810קיר נקיון
המחיר כולל את עבודות העפר ,החציבה ליסוד הקיר ,החפירה8חציבה לגוף הקיר ,כולל מרחבי עבודה,
היסוד ,הקיר ,המילוי החוזר בהתאם למפרט של יועץ הקרקע ,התפרים ,וכל הדרוש לביצוע מושלם שלך
הקיר.
כן כוללת העבודה ציפוי הקיר באבן בהתאם לתוכניות ,כולל קופינג.
העבודה תימדד ותשולם בהתאם לאורך ,במטרים ,של קיר נקיון שנבנה לשביעות רצונו של המפקח.
– /0.01.380 – /0.01.800חיפוי אבן ונדבכי ראש
כללי
לא יבוצע חיפוי אבן על קירות תומכים למעט במקומות בהם הדבר מצוין באופן מיוחד.
.8חיפוי אבן על קירות תומכים
דוגמאות לאישור
א.
עבודות הגמר באבן יהיו כמפורט בפרטים ובמפרט הכללי.
72
ב.
יש לבצע דוגמה לאישור האדריכל והמפקח לפני התחלת העבודה .הדוגמא באורך 2מ' ובגובה 0.9מ'
תבוצע מיד עם תחילת העבודה ורק לאחר אישורה יוכל הקבלן להמשיך את עבודת הבניה.
דוגמת הקיר תהיה על חשבון הקבלן ותפורק עם גמר העבודה ותסולק מהשטח.
.9קירות מבטון בחיפוי אבן
הדרישה לבטונים בקירות לפי הנחיות קונסטרוקטור ,עם גמר היציקה תבוצע מריחה צמנטית לאיטום מסיקה
טופ סיל 207או מריחה צמנטית שוות ערך בכל החלקים הגלויים של הבטון הבאים במגע עם הקרקע ו8או מילוי
אחורי מחומר כלשהיא וכמסומן בפרטים.
מריחת האיטום תשולם בהתאם לסעיף בכתב הכמויות.
קירות יחופו באבן טבעית לפי המפורט בפרטים.
העבודה כוללת גם רשת קשירה מנירוסטה ,זויתן תחתון מגולוון ו8או שן השענה וטיט צמנט על בסיס מלט לבן
המעורב בדבק אקרילי.
בראש הקיר יותקן נדבך ראש (קופינג) ויותקן מעקה בטיחות לפי הנחיות המפקח וכמפורט בפרטים .נדבך
הראש יבוצע מאבן מנוסרת ומסותתת בכל הדפנות הגלויות בכל עובי כמסומן בפרטים אם נדרש בפרטים .עוגן
נדבך הראש ב 1-ברגי עיגון לראש הקיר עם סתימה עליונה בדבק שיש.
.9גמר באבן טבעית
בגמר היציקה ,יישור הבטונים ,הסרת בליטות וזיזים וכל גורם מפריע אחר ,יבוצע חיפוי באבן טבעית ע"ג
החזית הקידמית של הקיר כלפי המדרכה ועד -10ס"מ מפני המדרכה הסופיים המתוכננים.
חיפוי אבן דו פנים יבוצע בחזית האחורית הגלויה של הקירות ועד -10מפני גובה סופיים בחלק האחורי של
הקיר.
האבן תהיה אבן טבעית מנוסרת ומסותתת בדגם המפורט בפרטים ובעובי מינימלי של 4ס"מ לאחר סיתות.
העבודה כוללת גם רשת קשירה מנירוסטה וחוטי קשירה מנירוסטה ועיבוד המישקים במלט לבן בגוון האבן,
הכל לפי התקן הישראלי העדכני הנוגע לחיפוי אבן בבניה "רטובה".
ככל שנדרש ,יבוצע עיבוד וסיתות בשטח של דפנות גלויות בפינות אבן המבוצעות בעמודים ובפינות של קירות.
עיבוד המישקים יבוצע במלט לבן ,מנוקה במברשת פלדה לעומק של 1מ"מ.
באזורי תפרים בבטון יש לבצע הפרדה בעזרת סרגל עץ שיוצא בגמר יישום האבן .הרווח ימולא במסטיק
אלסטומרי מסוג סיקה פלקס בגוון האבן.
המדידה במ"ר חיפוי אבן כולל כל העבודות והחומרים הנדרשים.
נדבך ראש (קופינג)ימדד במ"א בנפרד ,וכולל 1ברגי עיגון.
./
דוגמאות לאישור
א.
עבודות הגמר באבן יהיו כמפורט בפרטים ובמפרט הכללי.
ב.
יש לבצע דוגמה לאישור האדריכל והמפקח לפני התחלת העבודה .הדוגמא באורך 2מ' ובגובה 0.9מ'
תבוצע מיד עם תחילת העבודה ורק לאחר אישורה יוכל הקבלן להמשיך את עבודת הבניה.
דוגמת הקיר תהיה על חשבון הקבלן ותפורק עם גמר העבודה ותסולק מהשטח.
/0.1.0380
החלפת קרקע
/0.1.0310
החלפת קרקע
73
החלפת הקרקע תיעשה אך ורק לאחר אישור בכתב מן המפקח.
העבודה כוללת גם פינוי החומר החפור לאתר שפיכה מאושר.
מדידה ותשלום
המדידה והתשלום יכללו את כל המפורט בגוף הסעיף ,כולל חפירה8חציבה ,סילוק החומר החפור ,אספקה
והנחה של מילוי מחומר נברר או מצע סוג א' בהתאם למפורט בכתב הכמויות ,והידוק המלוי בשכבות בהתאם
לדרישות המפרט הבינמשרדי.
74
– /0.0אדמת גן וחיפוי קרקע
/0.00.00/0אדמת גן
א.
כללי
אדמת הגן תהיה נקייה מיבלית ,דורת ארם צובא ("קוצאב") גומא הפקעים ("סעידה") ו"חילפה" .אם יתברר כי
האדמה מזוהמת ,ירסס הקבלן על חשבונו את העשביה בחומרי ריסוס צורבניים :סמוג ,ראונד אפ בריכוז ,9%
ספטר וזאת עד להעלמות מוחלטת של העשביה .על הקבלן לקבל מהמתכנן והמפקח אישור מראש למקור
האדמה וטיבה.
ב.
אדמת גן מסוג טרה רוסה (מותאמת לדרישות עיריית ירושלים)
החמרה תהיה מסוג טרה רוסה נקיה מעשביה ומזיקי שורש כמפורט ותעמוד בדרישות התקן הישראלי ל,PH-
מוליכות ועובר נפה .הדרישות לטיב האדמה הגננית:
.2אינדקס פלסטיות .10% - 20%
.1עובר נפה מס' .10% - 100
.6דרגת חומציות PH 7.9 - 9.9
המחיר במ"ק כולל אספקה ,הובלה ופיזור בשטחי גינון ,כולל בדיקת מעבדה לטיב האדמה ע"ח הקבלן המבצע.
75
פרק – /8עבודות גינון והשקייה
הכנת קו מים לראשי מערכת השקייה
במקומות בהם סומן מיקום לראש מערכת השקייה ,יש לדאוג להבאת קו מים חיים.
האורך המשוער אינו מצויין בכתב הכמויות ,אך בכל מקרה העבודה תכלול את האורך הנדרש בפועל ותחושב
כיחידה קומפלט גם אם האורך המצויין בכתב הכמויות אינו מדויק.
העבודה כוללת חיבור 8ריתוך ו8או כל צורת התחברות אפשרית למערכת המים הקיימת ,צינור פלדה " 1מגולוון
בדרג 40כולל חפירת תעלה מתאימה וכיסויה בחול בגמר העבודה .בקצה הקו יותקן זקיף מגולוון בגובה גלוי של
90ס"מ עם ברז אלכסוני בקוטר " 1המותקן בזוית 60מעלות לזקיף .לחילופין יותר שימוש בצינור פוליאתילן
קוטר 90896בדרג 20כולל כל המפורט להלן.
המחיר ביח' קומפלט ,כל העבודות והחומרים הנדרשים.
/8.01.190 – /8.01.0001צנרת השקייה ,שרוולים תת קרקעיים
שרוולי מעבר לצנרת השקייה יהיו בקוטר שצויין בתוכניות ובפרטים.
שרוולים להשקייה יהיו מחומר קשיח עמיד לקורוזיה .עומק מינימלי של ראש השרוול 90ס"מ מפני
ריצוף8משטח מתוכננים .השרוול יבלוט 90ס"מ לפחות משולי המעבר מתחתיו הוא עובר ,או יסומנו באופן ברור
לצורך מציאתם בשלד הטמנת צנרת ההשקייה.
חומר המילוי לכל עומקו יהיה חול נקי ומצע דוגמת המצע מעל ,אך לא פחות ממצע סוג ב'.
החומר עד 40ס"מ מעל השרוול לא יכיל אבנים בגודל העולה על 6ס"מ.
/8.1
עבודות השקיה
.8כללי
עבודות הרשת מתיחסות לעבודת רשת השקיה חדשה ו 8או התחברות ולהמשך רשת קיימת.
על הקבלן לבדוק ,עוד לפני תחילת העבודה ,את התנאים ואת מצב הרשת הקיימת ומצב הקווים הקיימים
וההתחברויות בהנחה שכל המערכת פועלת ללא תקלות כל דרישה לשינויים עקב אי תפקוד המערכת הקיימת
לא תתקבל לאחר שהקבלן החל עבודתו.
המדידה -התחברות למערכת קיימת תמדד בנפרד ותכלול כל העבודות השונות והאביזרים הדרושים לביצוע
החיבור.
.1
סימון
על הקבלן לסמן בסיד את כל הקווים ונקודות ההמטרה ולקבל אישור המפקח במקום עוד לפני חפירת
התעלות.
76
הטמנת צינורות
.9
קוטר הצינור במ"מ
./
עומק הטמנה בקרקע בס"מ
96
90
90
90
40
40
61
40
19
60
10
60
הנחת הצנרת והחיבורים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
.1
הצינורות יונחו בתעלות נקיות מעצמים חדים ובצורה רפויה (ללא מתיחה).
אין להניח צינורות בקשת חדה ,במקומות בהם יש זוית חדה יש להתקין אביזר קשיח מתאים.
במידה ומניחים מספר צנורות בתוך אותה תעלה ,יש להניחם זה לצד זה.צנורות זהים בקטרים יסומנו
בכל צומת.
צנורות העוברים בשרוולים יבדקו לפני ההשחלה.
תברוגות מתכת יעטפו בפשתן ובטפלון.
תברוגות פלסטיק יעטפו בטפלון.
הנחת הצנרת תבוצע לפני היישור הסופי.
התחברות למקור המים
ההתחברות תעשה במקום שיסומן ע"י המפקח בשטח .העבודה כוללת את כל הפעולות הדרושות לביצוע
ההתחברות.
על הקבלן לבדוק לחצים ובמידה וקיימת סטיה מהמתוכנן להודיע למפקח לפני ביצוע החבור.
כיסוי בדיקה ושטיפה
.0
א .אין לכסות צנרת לפני בדיקתה ולפני סימון בתכנית של כל סטיה.
ב .הכיסוי ייעשה כולל הידוק ויישור פני הקרקע.
ג .פסולת שהוצאה בזמן החפירה תסולק ע"י הקבלן למקום שיקבע המזמין.
הרכבת ראש מערכת
.7
א.
סדר הרכבת האביזרים לפי התכניות .לפני ההרכבה יקבל הקבלן אישור לאביזרים,
למבנה ראש המערכת אותו הוא מתכוון להרכיב.
ב.
ג.
ד.
ה.
האביזרים השונים בראש יחברו בעזרת ניפלים כפולים באורך 9ס"מ.
על הברזים החשמליים יש להתקין ברז תלת מצבי לסגירה ופתיחה ידניים.
ראש המערכת יהיה מוגן בתוך תא טרומי מפלסטיק קשיח.
הרווח בין האביזרים ודופן התא יהיה 10ס"מ לפחות.
77
ו.
ז.
ח.
ט.
.1
גובה המסנן לפחות 10ס"מ מתחתית התא.
מסנן מרכזי יהיה מסנן רשת אלכסוני עם ברז שטיפה חיצוני עם אפשרות נוחה
גוף הסינון לשטיפה מחוץ לתא.
הברזים להמטרה יורכבו על מניפולד עם הצרה ליציאה הנדרשת.
חיבור הברזים בעזרת פלנג'ים.
להוצאת
ממטירים ומתזים
א.
כל הממטירים והמתזים המסומנים בתכנית הם ממטירי גיחה מסדרת הנטר I-10או ש"ע וקוטרי
הפיות ,ספיקותיהם ומרחקי ההצבה מופיעים בתכניות.
ב.
הממטירים יורכבו על שלוחות בקוטר 19מ"מ עפ"י התכניות .אין להתחבר בנקודת יציאה אחת
לשתי ממטרות לכיוונים שונים.
ג.
ממטירים ליד מבנים ,קירות ,מדרכות ואבני שפה יורחקו 19ס"מ.
ד.
אין להשתמש ברוכבים על צינורות 61 - 19מ"מ .הרוכבים יהיו מסוג פלסאון בלבד .להלן קוטרי
הקידוח:
40מ"מ קוטר קידוח 29 -מ"מ.
90מ"מ קוטר קידוח 22 -מ"מ.
96מ"מ קוטר קידוח 10 -מ"מ.
79מ"מ קוטר קידוח 11 -מ"מ.
שלוחת טפטוף
.3
.80
א.
ב.
קווי הטפטוף יונחו על הקרקע ויוצבו ביתדות בצורת ח כל 9מ'.
הצינור המחלק יוטמן 60ס"מ בקרקע וכן המנקז עליו יורכב בקצהו ברז שטיפה הכלול
במחירי היחידה.
ספיקת הטפטפות ,המרחקים ביניהן והמרווח בין הקוים עפ"י התכנית.
ג.
ד.
טפטוף שיחים או עצים בודדים עפ"י התכנית.
אביזרי וחיבורי הטפטוף כולם יהיו מתוצרת פלסאון.
הספקה והנחת כבל תקשורת מסוג NYY
הכבל רב גידי 22גידים לראש .עובי הגידים יתאים לאורכם.
הנחת הגידים באישור מתקין המחשב .במידה ויהיה צורך בגידים עתידיים יתואם לפני ביצוע העבודה.
התעלה תהיה 60ס"מ רוחב ו 90 -ס"מ עומק.
תוואי התעלה יסומן ע"י המפקח בשטח.
העבודה כוללת חפירת תעלה בעומק 90ס"מ וברוחב 60ס"מ ,הספקה והנחת הכבל .כיסוי התעלה יעשה אך ורק
לאחר בדיקת תקינות ואישור מתקין המחשב .העבודה כוללת חציית שבילים וקירות בטון קיימים .יש לסמן
את הכבל בסרט סימון צהוב ולרפד את התעלה בשכבות חול 10ס"מ.
.88
אופן המדידה
א .ראשי המערכת ימדדו כיחידה קומפלט כולל כל האביזרים והמלאכות הדרושות לביצוע העבודה.
ב .התחברות למקור מים כולל מד מים ימדד כיחידה קומפלט.
78
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
צנורות ימדדו לפי מ"א כולל כל האביזרים ,החיבורים ,הזוית ,המעברים וההסתעפויות.
אביזרים כגון :נק' המטרה ,התזה וכו' ימדדו כיחידה קומפלט הכוללת אביזרים ,החבור ,ההתקנה
וההצבה.
כל האביזרים שאינם מפורטים בנפרד יכללו במחירי הצנרת .האביזרים להשקיה מתוצרת פלסאון
בלבד.
כבל התקשורת יכלל במחיר המחשב וכולל התחברות למקור חשמל (באם יידרש).
פרוקים והתחברויות לרשת קיימת לא ימדדו בנפרד.
מחשב השקיה ימדד בנפרד כולל ארגז הגנה הנדרש ,חיבור לעמוד תאורה סמוך ,פנל סולארי מקומי,
פנל סולונואידים ומצבר מטען .
ארגז הגנה לראש מערכת ימדד בנפרד ויכלול סוקל ,יסוד בטון וחצץ בקרקעית.
79
– /8.9עבודות גינון
/8.09.0800עבודות נטיעה
טיב השתילים
.8
כל השתילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו גדולים ומפותחים בהתאם לגודל המיכל הנדרש ,יהיו נקיים ממזיקים
ומחלות ויעמדו בתקן איגוד המשתלות ועל פי המפורט במפרט המיוחד של משרד החקלאות שה"מ לסטנדרטים
של צמחי נוי .על הקבלן לציין מקור השתילים ולאפשר למפקח לבודקם במשתלה .שתילים אשר יסופקו ולא
יענו לדרישות יפסלו בשטח ויוחזרו לקבלן .עצים בוגרים ואקסמפלרים חייבים אישור לפני העברתם לשטח.
.1אספקת שתילים ועצים בוגרים
הקבלן יספק את השתילים לאחר אישורם ואיחסונם בשטח האתר עד לשתילה.
על הקבלן לתכנן את אספקת העצים והשתילים למועד הביצוע ,לדאוג למלאי מתאים במשתלות ולתאם
אספקה של עצים וצמחים לפי הרשימות המופיעות בתוכניות הצמחיה.
לא תאושר החלפה ו8או שינוי סוגי צמחים על בסיס טענה של מחסור במשתלות הנובעת מאי הזמנה מוקדמת.
על הקבלן לדאוג לשתילה ולאחזקה בתקופת האחריות ולאחריות קליטתם.
כנ"ל לגבי עצים בוגרים ודקלים מכל סוג שהוא.
./הכשרת קרקע בשטחי הנטיעה ,ותנועות קרקע
העבודה כוללת:
א.
ב.
ג.
הזזת קרקע במקום בחפירה ובמילוי ,כמו כן במידת הצורך אספקת מילוי ממקומות שינחה המפקח
ופינוי למקומות שינחה המפקח.
התקנה והצנעת מערכת השקיה (הנחיות בנפרד).
זיבול ודישון כדלקמן :בשטחי המדשאה 10 -מ"ק לדונם זבל אורגני רקוב (לאחר אישור המפקח) דשן
אשלגני-זרחני בכמות 100ק"ג לדונם.
בשטחי השיחים 20 :מ"ק זבל אורגני רקוב לדונם 290 +ק"ג אשלגן -זרחתי לכל דונם.
הפיזור יעשה באופן אחיד על כל השטח.
ד.
ה.
ו.
הצנעת הזבל ע"י מתחחת וארגז מיישר.
השקיה לרוויה וריסוס במונע נביטה רונסטאר בכמות עפ"י ההמלצות.
השקיה נוספת אחרי הריסוס 10קו"ב לדונם.
המדידה -הכשרת הקרקע זיבול ודישון כלולים במחירי היחידה של אדמת הגן ,הצמחים ,העצים והדשאים ולא
ישולם עליה בנפרד.
./
נטיעת עצים
עץ בוגר מוגדר בסוג ובגודל בכתב הכמויות .העץ יגודל במשתלה באדמה וחייב להיות מפותח ובריא ממחלות
ובתנאי גידול אופטימליים לפחות 6שנים .עץ מחבית יענה לאותן דרישות -ויהיה בן שנתיים לפחות.
אקסמפלר -מפח ,חבית או מהאדמה מתיחס לעץ או צמח עם דרישות מיוחדות כגון :גזע או מספר גזעים
בהתאם למצוין בתכנית או בכתב הכמויות.
כל העצים חייבים לקבל אישור המפקח .עצים לא מתאימים יפסלו לנטיעה.
81
עץ בגודל 6יהיה עץ מפותח מגידול באדמה שעבר איקלום במצע מתאים לפי השתילה בקוטר " 6לפחות ובגובה
6מ' עם פיצול ענפים ראשון בגובה 1.9מ'.
עץ בגודל 2יהיה עץ מפותח מגידול באדמה או במיכל מתאים בקוטר " 1לפחות ובגובה 1.9מ' ,עם פיצול ענפים
בגובה 1מ'.
עץ בגודל 7יהיה עץ מפותח מגידול באדמה או במיכל מתאים בקוטר " 2 281לפחות ובגובה .1.0
העברת העץ והשתילה נעשה תוך נקיטת כל האמצעים הדרושים להעברה נכונה ,כולל גיזום לצורך העברה,
עטיפה ושמירה על לחות השורשים בזמן ההעברה.
בור הנטיעה יותאם לסוג העץ ולגודל בית השורשים כמפורט במפרט המיוחד של משרד החקלאות (שה"מ) ע"מ
שיוכל לקלוט את כל השורשים.
העבודה כוללת השקיה עוד במהלך השתילה ,תמיכת העץ ב 1 -סמוכות וקשירה בצורת שמינית ע"י אביזר
קשירה מקצועי מסוג "לול-עץ" או ש"ע הכלול במחיר ,והגנה עליו מרוחות או מצריבות.
המדידה -יחידת עץ קומפלט כולל חפירה ,אדמה גננית ,זיבול ,סמוכות קשירה ואחריות לקליטה.
.1
קבלה ראשונה של העבודה
עם גמר העבודה תערך בדיקה ראשונה של טיב העבודה והחומרים .כל פגם וליקוי יתוקן מיד.
עם גמר עבודת השתילה יתחזק הקבלן את השטח עד לקבלה הראשונה ועד למסירה הסופית של העבודה.
באותה תקופה יבצע הקבלן את כל העבודות הדרושות להתפתחות הצמחיה כגון :השקיה ,עישוב ,טיוב ,גיזום
וכו'.
.3אחריות קליטה
הקבלן אחראי לקליטת כל העצים ,הצמחים ,השיחים והדשאים אשר בוצעו על ידו .כל צמח שלא יראה סימני
גידול או צימוח לא יחשב כנקלט.משך האחריות לעצים למשך שנה אחת .לצמחי כיסוי ושיחים עד לגמר אחזקה
גננית כמוגדר במפרט ( 6חודשים מקבלה סופית).
.7
קבלה סופית ואחזקה גננית
הקבלה הסופית כוללת גם מסירה לעירייה .ממועד קבלה סופית זו תמדד תקופה של 6חודשי אחזקה על חשבון
הקבלן והכלולה במחירי היחידה.
.1
אחזקה גננית נוספת
לאחר גמר תקופת האחזקה הכלולה במחירי החוזה ,שמורה למזמין האופציה להמשיך את תקופת האחזקה
הגננית לתקופה נוספת בתשלום.
התנאים והדרישות לאחזקה גננית נוספת ,כמפורט במפרט הטכני הגנני של עיריית קריית מלאכי ע"פ החוזה
הסטדרנטי של העירייה.
המדידה לפי מחיר לחודש אחזקה ליחידת השטח לצרכי תחזוקה (המחיר לדונם שטח מוכפל במחירי היחידה
לדונם ובמספר חודשי האחזקה הנדרשים).
עצים השתולים במדרכות נכללים בתכולת העבודה ללא מדידה נוספת.
81
פרק - /1
.1
עבודות ריהוט רחוב ומתקני משחק
כללי
כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בניה שבהוצאת הועדה הבינמשרדית ובכפוף לדרישות
התקן הישראלי מס' .2462
מפרט זה מתייחס לעבודות ביצוע ריהוט רחוב ומתקני משחק.
העבודה כוללת אספקה ,הרכבה ועיגון המתקנים והריהוט .על הקבלן לתאם עבודותיו עם הפיקוח ולנקוט בכל
אמצעי הגנה על מתקנים קיימים בשטח האתר ובקרבתו .על הקבלן לבקר ולבדוק את התנאים המיוחדים של
האתר עוד לפני הגישו את הצעת המחירים .כמו כן עליו לבדוק דרכי גישה והספקה וכל יתר התנאים שיש בהם
חשיבות לביצוע העבודות ולקביעת המחירים.
על הקבלן לשמור על שלמות המתקן עד מסירה למזמין ,למסור למזמין ולהיות אחראי על שלמותו במשך שנה.
כמו כן על הקבלן לספק למזמין אישור מכון התקנים למוצריו ולמתקן המוצב בשטח.
.2
העבודה באתר
א.
ב.
ג.
.9
על הקבלן לקחת בחשבון שיהיה עליו להתקין מתקני ריהוט שונים בשלוב הקירות ובתוך הריצוף ולכן
עליו לעשות מראש הכנות מתאימות בקירות ,פירוק מזערי במקרה של ריצוף ותיקון סביב הרגל לאחר
ההרכבה ,או קידוח במקרה של אספלט8בטון והשלמתו לאחר ההרכבה.
על הקבלן לוודא שהעבודה תהיה נקיה ללא גרימת נזק למתקנים קיימים.
על הקבלן לדאוג שהשטח יישאר נקי לאחר גמר העבודה.
פרטי חיבור ועיגון
פרטי החיבור והעיגון חייבים באישור מראש של המפקח והאדריכל; כל שינוי בפרטי עיגון וחיבור יעשה אך ורק
באישורם.
חלקי עץ במתקני משחק/ריהוט רחוב וביסודות הדק הסינטטי
./
א.
העץ יהיה מסוג אורן פיני נקי עד דרגה " . 1עיניים" יהיו שלמות ובריאות .לא יותרו לוחות עם
"עיניים" בקצוות ובצידי הלוחות.
לדק עץ ניתן להשתמש באורן פיני דרגה 9לא מהוקצע אך מטופל באימרפרגנציה תעשיתית.
ב.
כל שטחי העץ יוקצעו במכונה בארבעת צדדיו ,מבלי שישארו סימני הקצעה מכנית .אם נותרו סימנים
כאלה ,הם יורחקו באמצעות ליטוש בנייר זכוכית עד לקבלת משטח חלק כנדרש.
יש להדגיש שהקצעה ועיבוד שולי הלוחות בקצוות המנוסרים כלולה גם היא בתכולת העבודה והיא
תבוצע בשטח לאחר התאמת אורך הלוחות למיקום ולפרטים.
ג.
ד.
כל חלקי העץ יעברו תהליך חיסון וחיטוי בדוד לחץ (תהליך הנקרא "אימפרגנציה תעשייתית") ויתאים
לתקן הישראלי – מפמ"כ – 191הגנה על עץ המבוסס על התקן הבריטי משנת SB 4071 2674
כל חלקי העץ יצבעו בצבעי לזור ב – 1שכבות בגוון לפי בחירת המתכנן.
ה.
בתשתית לדק עץ ניתן להשתמש באורן פיני לא מהוקצע אך מטופל באימפרגנציה תעשייתית.
חלקי מתכת
.1
א.
ב.
כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים.
בכל מקום בו ייפגע הגלוון יש לתקן בצבע עשיר אבץ (גלוון קר) עד קבלת כיסוי מלא וגוון אחיד.
82
ג.
ריתוכים והתאמות בשטח ינוקו ויטופלו נגד חלודה בגלוון קר במקום כנ"ל.
ד.
כל חלקי המתכת ייצבעו בחומר מכין מסוג מגינול מתאים לגלוון ובשתי שכבות צבע שמן סופרלק
בהתזה או בצבעי "ראל" בתנור לפי קביעת המתכנן .הביצוע עפ"י הוראות היצרן.
עובי שכבת הצבע לפי התקן הישראלי ולא יפחת מ – 20מיקרון.
ה.
הובלת חלקי ריהוט רחוב צבועים לאתר תבוצע תוך הגנה על הצבע ע"י עטיפה מלאה ביריעות
פלסטיות מתאימות לזעזועים.
שונות
.0
א.
ב.
ברגים ואומים יהיו שקועים ולא יבלטו מעל המשטח וכל החיבורים יובטחו נגד פתיחה מקרית בעת
השימוש ע"י תבריגים בעלי מילוי פלסטי מתהדק .פרקים מסתובבים וצירים יהיו ממוסבים עם
אפשרות לסיכה.
מושב הנדנדה יהיה בעל פינות עגולות .חלקה התחתון של השרשרת הנושאת את הנדנדה יושחל בצינור
פלסטיק שקוף.
ג.
.7
ספסל בטון ועץ /מתכת
ספסל בטון ועץ 8מתכת יהיה לפי הדגם המצוין בתוכניות ובפרטים.
הטיפול בעץ יהיה ע"פ סעיף חלקי עץ פרק 40במפרט.
המחיר ביח' קומפלט ,כולל עיגון.
.1
ברזיית שתיה
ברזית שתיה תהיה מדגם המפורט בכתב הכמויות ובפרטים ,מבטון כמפורט בפרטים תוצרת שחם אריכא או
ש"ע עם 1ברזים ותכלול ארגז ראש מערכת שוחת ניקוז וחיבור למקור מים בצנור דרג 20בכל אורך שידרש.
המחיר ביח' קומפלט כולל ארגז ראש מערכת ,שוחת ניקוז וחיבור למקור מים.
.3
אשפתון מתכת או בטון
אשפתון מתכת או בטון יהיה מדגם המפורט בכתב הכמויות ויכלול פח פנימי אינטגרלי .האשפתון יוצב ויעוגן
ביסודות בטון הכלולים במחיר.
המחיר ביח' קומפלט ,כולל עיגון.
83
פרק - //
גידור ומעקות
//.08.0080
מעקה בטיחות מעל קיר תומך
א.
ע"ג קירות בהם קיים הפרש גובה המחייב מעקה בטיחות ,ובכל מקום שיידרש ,יותקנו מעקות וגדרות
מסוגים ובגבהים לפי המפורט בתכניות ובפרטים.
כל חלקי המתכת ,גם אם לא צוין במפורש בכתב הכמויות ובפרטים יהיו מגולוונים בגילוון חם
וצבועים בגוון שיקבע ע"י המתכנן .הצביעה תהיה צביעה אלקטרוסטטית בתנור.
עובי שכבת הצבע לפי התקן הישראלי ולא תפחת מ – 20מיקרון.
ג.
יש לקחת בחשבון יחידות קצה ,פינה ,גדרות אלכסוניות השלמות והתאמות לצורך הסדרת אורך
השדות למידות בשטח ,ללא תשלום תוספת מחיר עבור יחידות מיוחדות אלו.
התקנת המעקות והגדרות תהיה ע"י קידוח במקדח יהלום בקוטר " 6עד לעומק הנדרש בתכניות
ובפרטים ,התקנת המעקה ומילוי הרווח בדייס צמנט דליל כולל ניקוי פני האבן והמתכת ממריחות
טיט או ע"י התקנת פלטת מתכת ועיגונה לבטון מתחת לקופינג והתאמת הקופינג סביב העמוד .כאשר
המעקה מותקן בקרקע יש לבצע יסוד בטון כמפורט בפרטים ולבצע תיקון מתאים בריצוף סביב הרגל.
יש לאשר דוגמת גדר ומעקה ע"י המפקח והאדריכל לפני התחלת העבודה.
ב.
ד.
ה.
מדידה ותשלום
גדרות ומעקות מסוג כלשהוא ימדדו במ"א כולל עיגון בראש הקיר 8דופן הקיר 8בקרקע.
//.08.0810גדר איסכורית
תאור העבודה :אספקה והצבה של גדר "איסכורית" בהתאם להוראות המפקח ובמקום אותו יורה
המפקח .העבודה כוללת הצבת גדר גם בקטעים קצרים או שלא ברצף הן במיקום והן בזמן.
העבודה כוללת אספקה של גדר "איסכורית" בגובה 1.00מטר והצבתה באתר בהתאם להוראות
היצרן ובהתאם להוראות המפקח.
העבודה כוללת גם את אחזקת הגדר במשך כל תקופת הביצוע .לא תשולם לקבלן תוספת עבור
אחזקת הגדר.
מדידה ותשלום
המדידה והתשלום יהיו לפי אורך ,במטרים ,של גדר "איסכורית" שסופקה והוצבה בהתאם להוראות
המפקח.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות ,הדרושים לביצוע
מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.
84
פרק – 18עבודות סלילה
– 18.8עבודות הכנה ופירוק
העבודה תבוצע בהתאם לפרק 92במפרט הבינמשרדי.
– 18.1עבודות עפר
העבודה תבוצע בהתאם לפרק 92במפרט הבינמשרדי.
כללי – אישור עבור סילוק חומר חפור או פסולת לאתר שפיכה ישולם לקבלן רק לאחר הגשת קבלות
מאתר השפיכה.
על הקבלן להגיש את חישובי הכמויות על פי החישוב התיאורטי.
– 18.9מצעים ותשתיות
העבודה תבוצע בהתאם לפרק 92במפרט הבינמשרדי.
– 18./שכבות אספלטיות
העבודה תבוצע בהתאם לפרק 92במפרט הבינמשרדי.
ביצוע מבנה מיסעה בחלק 8ג':
במקומות אותם יורה המפקח יהיה צורך לבצע הטלאות אספלטיות במיסעה שבוצעה בשלב
2א .ההטלאות תתבצענה לעומק 6ס"מ.
באיזורי סדקים או נזקים בפני המיסעה יבוצע טיפול בשכבה על ידי ביצוע הטלאה אספלטית
(קירצוף שכבה וביצוע אספלט חדש לעומק 6ס"מ).
ביצוע קירצוף לעומק 2ס"מ של פני המיסעה הקיימת.
ביצוע ריסוס מאחה בכמות 0.69-0.90ק"ג למ"ר.
ביצוע ריבוד שכבת אספלט נושאת עליונה בעובי 9ס"מ של אספלט תערובת צפופה בהתאם
לכתב הכמויות.
– 18.0עבודות ניקוז
העבודה תבוצע בהתאם לפרק 92במפרט הבינמשרדי.
– 18.0.0111 – 18.0.0110תאי ביקורת
18.0.0001 – 18.0.000/תאי קליטה
תאור העבודה :אספקה והנחה של תאי ביקורת ותאי קליטה לצנרת הניקוז ,בהתאם לתכניות.
התאים יהיו טרומיים או יצוקים באתר.
העבודה כוללת חפירה או חציבה עבור התא כולל מרווחי העבודה הדרושים לקבלן לביצוע העבודה,
והידוק קרקע השתית בהידוק מלא .במקרה של חפירת יתר לעומק ,ימלא הקבלן את החפירה
המיותרת בבטון מסוג ב .-20לפני תחילת הבנייה יש לצקת רצפת בטון רזה מסוג ב -20בעובי 9ס"מ.
85
העבודה כוללת אספקה של תאים טרומיים או יצוקים באתר -תאי קליטה או תאי ביקורת לניקוז,
התאים ישאו תו תקן ויהיו במידות בהתאם לתוכניות.
כל סטיה ממידות אלה מחייבת אישור מוקדם מן המתכנן.
התאים הטרומיים יהיו מתוצרת מאושרת על ידי המזמין ,על הקבלן לקבל אישור מן המזמין ומן
המתכנן לפני הזמנת התאים מן המפעל.
במקרה שהזמין הקבלן תאים לשטח ולא קיבל אישור מוקדם מן המזמין – יהיה עליו לסלק את
התאים מן השטח וכל ההוצאות בגין כך ,כולל תשלום עבור תאים אלה יחול על הקבלן.
צינורות הניקוז יוכנסו עד הדופן הפנימי של התא .הדופן הפנימי של התא יטויח בטיח צמנט נקי
ביחס של 2:1עד לקבלת משטח חלק.
מכסה התא ומסגרתו ורשת תא הקליטה ומסגרתה יהיו מברזל יציקה ומתוצרת שתאושר ע"י
המפקח .המכסאות יתאימו לתקן הישראלי מס' 426ויהיו מסוג 40טון – מכסה כביש .בכל תא
תקבענה מדרגות מברזל יציקה בהתאם לתכניות ומתוצרת שתאושר ע"י המפקח.
המכסים והרשתות צריכים לשאת סמל עירית ירושלים.
העבודה כוללת ,כמו כן ,מילוי חוזר של התעלה במצע סוג א' מהודק בשכבות בהתאם לדרישות
המפרט הבינמשרדי.
לא תשולם תוספת על יציקת התא באתר .כן לא תשולם תוספת עבור עבודת תכנון שיידרש הקבלן
לעשות להשלמת התא.
מדידה ותשלום
המדידה תהיה לפי יחידות ,בהתאם לפרוט בכתב הכמויות.
עומק התא לצורך תשלום יהיה מפני המכסה העליונים ועד פני הרצפה העליונים.
התשלום יהווה תמורה מלאה להספקת כל החומרים ולביצוע כל העבודות הנזכרות לעיל.
– 18.3תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך
העבודה תבוצע בהתאם לפרק 92במפרט הבינמשרדי ובהתאם למפרטים של עירית ירושלים.
86
פרק – 17עבודות ביוב
.2כללי
2.2
2.1
2.6
2.4
2.9
2.9
2.7
במסגרת עלות העבודה של כל סעיפי כתב הכמויות ,וללא תמורה נוספת מצד המזמין ,הקבלן יעמיד
לביצוע העבודה את כל הציוד וכוח אדם ,ויבצע את כל העבודות של אספקה ,ההובלה ,ההתקנה,
ההעברה ופינוי של הסדרי תנוע ,לרבות צוות הבטחה עם עגלת חץ ,רמזור נייד ,מחסומי מיניגרד כולל
אביזרים ,גדרות רשת ,מכל הסוגים ,לוחות פלדה לכיסוי תעלות ובורות ,התקנת והזזת שילוט,
תמרורים ,גשרונים למעבר הולכי רגל ,סימוני דרך זמניים ,נצנצים וכל הציוד הנדרש להבטחת
הבטיחות והסדרי העבודה באתר העבודה.
המפרט המיוחד לביצוע עבודות ביוב ברמת שלמה 22029 -מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז וכולל את
המסמכים הבאים:
א .החוזה לביצוע העבודה הנ"ל בין הקבלן לבין המזמין.
ב .המפרט הטכני הכללי לביצוע רשת ביוב וניקוז " -הגיחון" .המפרט נמצא באתר אינטרנט של חב'
הגיחון:
http://www.hagihon.co.il/upload/sewage_technical_manual(2).pdf#toolbar=0
ג .הנחיות והבהרות למחירון של עבודות ביוב וניקוז של הגיחון – מפעלי מים וביוב ירושלים בע"מ.
ד .תכניות ביצוע מאושרות ע"י "הגיחון".
ה .תכניות הסדרי תנועה זמניים לצורך ביצוע העבודה ,מאושרות ע"י כל הגורמים הרלוונטיים.
ו .סטנדרטים למערכות ביוב של חב' הגיחון.
ז .כתב כמויות עם מחירי הקבלן הזוכה .
במקרה של אי התאמה בין מסמכי העבודה ,תינתן עדיפות ,לצורך ביצוע העבודה ,למסמכים בסדר
הבא:
א .התכנית
ב .כתב הכמויות
ג .המפרט המיוחד
ד .הנחיות והבהרות של המחירון המפורט בנקודה ג.2.1.
ה .המפרט הכללי לביצוע רשת ביוב וניקוז " -הגיחון".
ו .תקנים וסטנדרטים של מכון התקנים הישראלי.
לא תשולם כל תוספת לעבודות המפורטות בכתב הכמויות באם ביצוען יהיה כרוך בעבודה בתנאים
מיוחדים (עבודה בשטחים קטנים או צרים ,עבודת לילה ,עבודה תוך שמירת תנועת רכבים באזור,
חפירה ליד קו חי ,כביש סואן וכד').
בהתאם למפרט הטכני להנחת קווי ביוב וניקוז ,על הקבלן לבצע בדיקות אטימות לאורך מערכת הביוב,
וזאת במהלך ביצוע העבודה.
בעת מסירת הקווים למדור אחזקה של מחלקת הביוב והניקוז:
א .המחלקה תבצע בדיקות אטימות מדגמיות באמצעות הקבלן ועל חשבונו ,בהתאם להנחיות
המחלקה.
ב .הקבלן יבצע צילום הקו בוידאו וימסור את הקלטת\ CDכולל דו"ח מצב הקווים.
ג .הקלטת\ CDוהדו"ח המצורף יהיו על חשבון הקבלן .במידה ויתגלו תקלות ,צילום החוזר יהיה גם
על חשבון הקבלן.
ד .הקבלן ימסור תוכניות לאחר בצוע ,חתומות על ידי מודד מוסמך ע"ג נייר ו ,CD-בהתאם למפרט
הטכני הכללי להגשת עבודות מדידה (גרסה אחרונה של הגיחון) .כל מרכבי התוכניות לאחר הבצוע
יהיו על חשבון הקבלן.
במהלך העבודה ,על הקבלן להזמין על חשבונו את מעבדה מוסמכת כדי לבדוק איכות וצפיפות
המצעים למילוי התעלה .במידה ותוצאות הבדיקה יהיו שליליות ,על הקבלן יהיה לתקן על
חשבונו את הליקויים ,כולל החלפת חומרים (במידה ויידרש) ולבצע בדיקה חוזרת על חשבונו.
מובהר בזאת כי הסעיפים כוללים גם את אספקת כל החומרים והאביזרים הדרושים לביצוע
מושלם של העבודה.
כותרת כל סעיף בכתב הכמויות היא תמציתית .ההצעה תוגש בהתייחס לכל המטלות המפורטות
במסמכי המפרט האחרים.
87
2.2
לא ישולם בנפרד עבור ביצוע פעולה כלשהי או הספקת חומרים כלשהם המתוארים במפרט ובתוכניות,
גם אם לא נרשמה בסעיפי כתב הכמויות.
עבודת הנחת הקווים תתבצע בסמוך לקווי מים קיימים ,כבלים ,בזק ,קווי ביוב וכו' .מיקום הקווים
הקיימים הוא משוער בלבד .על הקבלן לעבוד בזהירות על מנת לא לפגוע בקווים ובכבלים הקיימים.
על הקבלן לבצע חפירות גישוש לפני תחילת העבודה לאיתור הקווים הקיימים ולהניח את הקו החדש
בהתאם .עלות הגישושים על חשבון הקבלן .במידה וקווים או כבלים יפגעו ,הקבלן יתקן אותם על
חשבונו .לפני ביצוע העבודה על הקבלן לאמת את נתוני התאים הקיימים בנקודות ההתחברות למצב
הקיים.
חפירות גישוש יבוצעו אך ורק בהסכמת ובפיקוח (במידה ויידרש) של גורמי תשתיות שונים (בזק ,חב'
חשמל וכו') ,ולאחר קבלת היתר חפירה הכולל מידע לגבי הימצאות תשתיות הנ"ל בתחום תוואי
המתוכנן.
2.6
2.20
מח' הביוב והניקוז רשאית לבצע פיקוח הנדסי צמוד מטעמה בכל שלבי ביצוע.
כל סעיפי כתב הכמויות כפופים להנחיות והבהרות למפרט הטכני הכללי לביצוע עבודות ביוב וניקוז של
"הגיחון" ,ולמפרט הטכני המפורט .המשתתף במכרז ,במידה והמסמכים הנ"ל לא הגיעו לידיו ,יכול
לעיין בהם במשרדי מח' ביוב והניקוז של "הגיחון" .בכל מקרה ,יש לראות את המציע כמי שחתם על
המסמכים ,בין אם המסמכים מוחזקים ברשותו ,ובין אם לאו.
.1תיאור העבודות
מכרז זה מתייחס להנחת קו ביוב חדש בקוטר " 2"-20בכבישים 220,202ו( 202-חלקי) ובדרכי ביוב
המתוכננים בעקבות סלילת כבישים חדשים באזורי מילוי יש צורך בהגבהה זמנית של התאים הקיימים של
קו ביוב קיים עד ביטולו הסופי.
בנוסף להנחת קו הביוב הראשי לאורך הכבישים יש צורך בבצוע עבודות הכנה לחיבור המגרשים ע"י הנחת
קו ביוב 290מ"מ כ 2.0-מ' אל תוך המגרש כולל בניית תא ככל האפשר.
.9הנחיות והבהרות לסעיפים של כתב הכמויות
תעלות לצינורות ביוב (חפירה8חציבה8פינוי 8מילוי תעלות)מדידה ותשלום החפירות יהיו בהתאם לסעיף 6.7של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז.
מודגש כי בעקבות סוג הקרקע החפור ו8או הצורך לעמוד בתנאי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ,יתכן והקבלן
ידרש לבצע דיפון של התעלות .במקרה זה ,יבוצע הדיפון על חשבון הקבלן ,בהתאם לתהליך ותנאים המתוארים
בסעיף 6.2.9של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז.
הנחת צינורות והרכבתםצינורות הביוב יהיו כמפורט בתכניות .העטיפה מסביב לצינורות תהיה משומשום או חול ים .אופן הנחת
הצינורות יהיה בהתאם להוראות היצרן .במהלך כיסוי התעלה ,הקבלן יניח לאורך כל התעלה סרט סימון
בצבע כתום ,בעומק של כ 20 -ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים .
מדידה ותשלום עבור הנחת צינורות יהיו בהתם לסעיף 9.6של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז.
אספקת צינורות ומכסים לתאי ביקורתהקבלן יספק את הצינורות בהתאם לקטרים ומחומר שהוגדרו בתכנית .כל הצינורות יישאו תו תקן מתאים.
התשלום יהיה עבור כמות זהה לסעיף של הנחת צינור ,ויכלול אספקת גומיות תקניות לחבור בין הצינורות,
וכמו כן שירות שדה של ספק הצנרת.
המכסים לתאי בקורת יהיו לפי דגם הגיחון ומתאימים לעומס 40821.9טון .המכסים יישאו תו תקן מתאים.
88
מחיר אספקת צינורות ומכסים כולל הובלה עד לאתר העבודה .במדרכות מסגרות התאים יהיו מרובעות.
מפלים לתאי בקרהתשלום לבניית מפל חיצוני יהיה בהתאם לסעיף 2.6של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז.
תאי בקרה עגוליםתחתית של כל תאי ביקורת תהיה טרומית (עם תו תקן) ותורכב על שכבת בטון רזה בעובי כ 9 -ס"מ .במקרים
בהם מדובר על בנית כביש במילוי רב ,תורכב התחתית על יסוד בטון כמפורט בתכניות (כנ"ל לגבי הצינורות).
הקבלן ייצוק מתעל מבטון B600על בסיס תחתית שתסופק עם חורים מוכנים לכניסה ויציאה .הרכבת תחתית
והחוליות תאי הביקורת תהיה בהתאם להוראות היצרן ,עם שימוש באטם מאושר ע"י היצרן בין התחתית
לחוליה הראשונה ,בין החוליות ובין החוליה האחרונה לתקרה .חיבור צינור לשוחה יהיה אך ורק עם מחבר
שוחה לפי מפרטי הגיחון.
מדידה ותשלום לבניית תאי בקרה יהיו בהתאם לסעיף 2.1של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז.
מחיר תא הבקרה כולל אספקה והתקנת מחבר שוחה תיקני המתאים לסוג הצינור המונח.
כל התאים בשטח פתוח יוגבו מעל פני קרקע סופי בכ 10-60-ס"מ.
תיקון אבני שפהבמקרה של חציית אבני שפה ,או פגיעה באבני שפה ,יש לשמור את אבני השפה הקיימות או להחליפן באבני
שפה חדשות בהתאם לחוות דעת המפקח .אבני השפה יהיו בהתאם לת"י ,29ובמידות וחתך בהתאם לקיים.
אבני השפה תונחנה על יסוד מבטון ברוחב 60ס"מ ועובי 20ס"מ ,עם משענת של 20x20ס"מ ,הבטון יהיה ב-
.29
עבודות אספלטכל תיקוני האספלט יבוצעו בהתאם לסעיף 20.2של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז (כולל אופן
מדידה ותשלום).
מילוי תעלות ובורות מבטון CLSMמיועד לשימוש במקום מצע סוג א' בחציית כבישים קיימים ,למילוי בורות בכבישים קיימים או בכל מקום אחר
בהם יורה המפקח וישולם כתוספת (תשלום לפי מ"ק) .בזמן יישום יש להקפיד שמעל צינור יהיה כיסוי של 10
ס"מ בשומשום.
קידוח אופקיהקידוח יתבצע לפי "מפרט לביצוע קידוח אופקי" המצורף למכרז ,בהתאם לתכניות הרלוונטיות ועפ"י הנחיות
יועץ קרקע מטעם המבצע.
העבודה כוללת התארגנות לצורך ביצוע עבודת הקידוח באתר כנדרש במפרט לרבות הסדרי תנועה (משטרה
ועלויות עובדי קבלן) .בתקופת הביצוע ובתקופת הבדק ,הסדרי בטיחות על פי כל דין ,קידוחי חקר במידה
ונדרש ,ביצוע פיר דחיקה במידות 2.90X9.0מ' ובעומק ממוצע של כ 6.90 -מ' ,ביצוע כלונסאות דיפון8קיר
שיגומים ,רצפת הפיר ,קיר תגובה ,הצבת ערכת הדחיקה של הקבלן ,פירוק ופינוי קיר תגובה בסיום העבודה
לאתר שפיכת פסולת בניה מאושר ובאישור המפקח וכל יתר הנדרש לפי "מפרט לביצוע קידוח אופקי" המצ"ב.
89
חציית כביש יגאל ידין -מפרט לביצוע קידוח אופקי
כללי
הקידוח יתבצע בהתאם לתוכניות הרלוונטיות המצורפות למכרז ועפ"י הנחייות יועץ קרקע שבאחריותו של
המבצע להעסיק בעת בצוע העבודה.
מדובר על הקידוח האופקי כמפורט להלן ,להנחת צינור פקסגול בקוטר 119מ"מ.
הקידוח האופקי חוצה את כביש יגאל ידין דרומית למגרש מס' .9צינור השרוול עשוי פלדה GR-Bבקוטר
" 14עו"ד " 682בו יושחל צינור פקס גול בקוטר 119מ"מ דרג לחץ 20באורך כ 94.0 -מ' .הכל בהתאם לתכנית
המצורפות למכרז.
כאמור הקבלן יעסיק יועץ קרקע -מהנדס ביסוס ומודד מוסמך משלב חפירת הבור לקידוח ועד סיום ביצוע
הקידוח לכל אורכו .כ"כ עליו לתכנן ולבצע תימוך לבור קידוח ע"י תכנון ובניית קיר כלונסאות (או קיר
שיגומים) בהתאם להמלצות יועץ קרקע.
לצורך כך ,על המבצע להכין תכניות לביצוע שיועברו קודם לבקרת המתכנן.
מכונת הקידוח צריכה להיות מתאימה לאורך הקידוח והכוחות הנדרשים לביצוע הקידוח ודחיקת הצינור
ע"פ הנחיות יועץ הקרקע של הקבלן.
עבודות מכינות לביצוע הקידוח
לפני תחילת העבודה יש לגלות את עומק כל התשתיות לאורך הקידוח ובסביבתו .במידה ועומק התשתיות
בפועל שונה מהעומק המשוער הרשום בתוכניות יש להודיע על כך למתכנן לקבלת עדכון.
הקידוח יבוצע מבור קידוח בהתאם לעומק והשיפועים המופיעים בתוכניות .יש לפלס את רצפת הבור לפי
ציר הקידוח.
יש לתמוך את קירות בור הקידוח למניעת התמוטטות הקירות ,ולעמידה כנגד לחצי מכונת הקידוח בהתאם
להנחיות שבדוח יועץ קרקע או עפ"י הוראות בכתב של מהנדס הביסוס של הקבלן.
המשטחים שיונחו בין מכונת הקידוח לרצפת הבור והקיר הנגדי יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן הקודח.
על הקבלן להערך להזרקת בנטונייט (דיס צמנטי) על מנת להוריד את החיכוך של צינור המגן עם הקרקע,
ולמלא רווח בין הצינור לקרקע בהתאם להוראות מהנדס הביסוס.
בקרה על הקידוח
ככלל ,תהליך הבקרה על העבודות יעמוד בדרישות הקיימות במפרט הכללי לעבודות כרייה תת קרקעית –
פרק 94של הוועדה הבינמשרדית וההנחיות המופיעות במסמך זה משלימות את האמור במפרט הכללי.
הקבלן יגיש תיאור טכני מפורט של שיטת הקידוח המוצעת על ידו לצורך ביצוע
-
העבודה .התיאור יכלול התייחסות להתאמת ציוד הקדיחה לסוג הקרקע הקיימת ואת כל הפרטים הנדרשים
להבהרה מלאה של שיטת הקידוח והציוד המוצע ,כגון:
מפרטים טכניים של הציוד המשמש לחפירה ולקדיחה (סוג המכונה ,כוח הדחיקה וכו').
מידות בור הקדיחה (פיר הקידוח) הנדרש.
מפרטים טכניים של החומרים בהם ישתמש לאחסון ומדידת החומר החפור ולבקרת איכות ביצוע העבודה.
התארגנות באתר ,שיטת פינוי החפורת ,שיטות תימוך ,ניקוז והגנה בפני הצטברות מים ,שיטות מדידה
והתוויה וכו'.
תכנית עבודה ,לוח זמנים מפורט ופירוט כוח אדם בכל שלבי העבודה.
פירוט אמצעי הבטיחות שיינקטו על ידו.
ניסיון קודם קיים בביצוע עבודות דומות.
קיר ריאקציה ורצפת בטון יבוצעו לפי דרישת המתכנן ובהתאם לאורך וקוטר הקידוח וסוג הקרקע בקידוח.
התוכניות יוגשו לאישור המתכנן והמפקח לפני הביצוע.
בקידוחים באורך מעל 90מ"א תבוצע רצפת בטון למכונת הקידוח בכל טווחי הקטרים.
הפעלת כוחות דחיקה מעל 900טון – רק באישור מוקדם של המתכנן.
הקבלן ינהל יומן חפירה חצי יומי (לא "יומן עבודה") שבו יתועדו הנתונים הבאים :
קצב התקדמות עבודות הקדיחה
תנאי הקרקע (שברי יתר ומפולות מקומיות)
הופעת קרקע חולית
הופעת מים
91
עיכובים שונים וסיבותיהם
מעקב אחר כוחות דחיקת השרוול והתאמתם לקצב התיאורטי (גילוי חריגות במידה וישנן).
הקבלן יקפיד ,בזמן הביצוע ,על אבטחת נקודות קבע למדידות ויוודא את התאמתן לציר הקידוח.
הקבלן יבצע את העבודה ברציפות וללא הפסקות במהלך הדחיקה ,למעט הפסקות יזומות לצורך ביצוע מדידת
פנים ציר הקדח .עבודה רצופה למפעיל בודד של מכונת הקידוח לא תעלה על 20ש"ע .
במידה והקבלן ייתקל בשינוי כלשהו בסוג הקרקע במהלך הקדיחה ,יפסיק מיד את עבודתו ,ידווח למפקח,
יציע שינויים הנדרשים לדעתו להמשך בטוח של העבודה וימתין לקבלת אישור המפקח.
מדידות מעקב אחר שקיעות תבוצענה במקביל לקצב התקדמות הקידוח האופקי ,לפחות פעם ביום עבודה ,פעם
בשבוע עד חלוף שבועיים תוך שבועיים מתום ביצוע העבודות וכן לאחר 6חודשים.
יש למדוד את נפח כל החומר היוצא מהקידוח ע"י מילוי בחביות .יש לעצור את העבודה במקרה וכמות החומר
המוצא חורגת מכמות החומר המחושבת לפי חתך צינור המגן .יש לקבל הנחיות מיועץ הקרקע כיצד להמשיך
בביצוע במקרה זה.
יש למדוד את שיפוע הקידוח ולבצע בקרה על הגבהים במשך כל זמן הקידוח ,כולל הוצאת ספירלות ומדידה של
מיקום הצינור בקטע של חציית הכביש.
הקידוח יבוצע ללא הוצאת ראש קידוח מקצה הצינור המוביל וללא הרכבת מאריכים.
יש להתאים את הספירלה בראש הקידוח לסוג הקרקע .בזמן הקידוח יש לשים לב אם יש שינוי בסוג הקרקע.
במידה ויש ,נדרש לשנות את ראש הקידוח בהתאם.
במידה ונתגלה בחפירות הקבלן ו8או בהוצאת החומר מהקידוח חול שפיך ,ראש המקדח יהיה פנימי ביחס 2:2
לקוטר הקידוח .יש לקבל הוראות מיועץ הקרקע כיצד לבצע את הקידוח במקרה זה.
אין לסובב את הספירלות כאשר הצינור לא מתקדם.
יש לפרק את ראש הקידוח בצד השני לפני משיכת והוצאת הספירלות.
מילוי בור הקידוח יתבצע לפי הנחיות רכבת ישראל ,והתוכניות.
הגדרת סטיות מותרות לקידוח אופקי
סטיות מותרות:
.2עד 90ס"מ אופקי8אנכי ביחס לנקודה המתוכננת בסוף הקדיחה.
.1עד 2ס"מ אופקי8אנכי בכל נקודה לאורך הקידוח ביחס לציר הקידוח בפועל.
הסטייה תחושב ביחס לנק' המתוכננת בסוף הקדיחה לפי 2.9%מהאורך הסופי בפועל.
ריתוך שרוולים בזמן קדיחה
השרוולים יסופקו עם פאזות וירותכו ברמת צינור מים (ריתוך לחדירה מלאה ללא פגמים) .הרתכים יהיו
מוסמכים לפי תקן ישראלי ,217סעיף .4
יבוצעו צילומים על פי שיקול המפקח.
בקטרים עד " 10יש להשתמש במכשיר " "TIPTONלמניעת יצירת מדרגות פנימיות.
מעל קוטר " 10יש להשתמש עם "קלמרות" לריתוך הצינורות כך שבחלק התחתון לא תהיה בשום מקרה
מדרגה פנימית.
מדידות בזמן קדיחה
יש לדרוש מהקבלן שימוש באמצעי מדידה תקינים במהלך העבודה.
הקבלן יציג למפקח מצב מדידה (תנוחה וחתך לאורך) כל 21 -20מטר ויקבל את אישורו להמשך עבודות
הקדיחה.
91
בסוף העבודה יש לבצע מדידה של קצוות הקידוח ע"י מודד ובדיקת ישרות הקידוח ע"י מכשיר לייזר.
לפני ביצוע ההשחלה ,על הקבלן לבצע מדידה פנימית של הקידוח (מדידה כל 1מטר) והצגת הנתונים ביחס
לציר הקידוח בפועל.
במקרה של אי עמידה בסטיות המותרות ועל פי שיקול דעתו של המפקח ,רכבת ישראל תהיה רשאית לדרוש
מהקבלן ביצוע קידוח חדש .הקבלן ישא בעלויות שרוול חדש.
הכנת תחתית השרוול לקראת השחלה
בסוף העבודה הקבלן ישחיז כל בליטת ריתוך או סיגים או מדרגה בחצי התחתון של השרוול.
יש לבצע בדיקה פנימית ויזואלית של הקידוח מקוטר ".14
בקטרים הקטנים בהם יש חשש כלשהו ,יש להזמין צילום פנימי.
בסוף עבודות ההכנה יש לסתום הרמטית את קצוות השרוול עד לביצוע השחלה
ע"י שימוש בפקקי קצה זמניים (כדוגמת night capsמתוצרת APSאו שו"ע).
התקנת נעלי סמך
יש להשתמש בנעלי סמך מפלסטיק מתוצרת DIMEX ,RACI ,APSאו פ"פ (פוליפרופילן) כדוגמת MF
מתוצרת SGMאו שווה ערך.
גובה נעל סמך לא יפחת מ 60-מ"מ.
נעלי הסמך יורכבו במרווחים עפ"י הוראות היצרן והנחיות המתכנן.
בכל מקרה הרווח בין הטבעות 8נעלי הסמך לא יהיה יותר מ 1-מטר.
תהליך ההשחלה
תהליך ההשחלה יבוצע ע"י כננת בעלת הספק וכוח מתאימים לעומסי המשיכה וההשחלה של הצנרת
המושחלת .הכננת תמוקם בקצה השרוול ותסייע בתהליך ההשחלה מהקצה השני של השרוול.
אין לבצע השחלה באמצעים שאינם מאושרים ואשר יכולים לגרום נזק לצינור המושחל.
הצינורות ירותכו בקפדנות לפי כל הכללים המקובלים .כאשר משתמשים בחיבור פעמון ,יש לבדוק שהחיבור
ישר ולמנוע יצירת זוויות בראשים.
ההשחלה תבוצע בזהירות ובמהירות שלא תעלה על 2.9מטר לדקה.
כוח הדחיפה או המשיכה של קטע הקו המושחל יהיה ממורכז ככל האפשר .יש להעדיף השחלה בכיוון הירידה.
כל 20מ' תיעשה בדיקה ויזואלית של החלל שבין הצינור המושחל לבין השרוול .הבדיקה תיעשה באמצעות פנס
ותכלול בדיקת מצב העטיפה החיצונית של הצינור ויציבות נעלי הסמך.
לפני כל השחלת צינור תבוצע בדיקה לשלמות הציפוי באמצעות מכשיר HOLIDAY DETECTORבמתח
מתאים של עטיפת הפוליאתילן בצינור המושחל .פגמים בעטיפה יתוקנו במקום (בכל הקטרים).
לפני ההשחלה יש לגרז במשחת החלקה את תחתית השרוול.
בקצוות הקידוח יש לבצע תשתית מהודקת ותושבת לצינור המושחל ,הכוללת מילוי מהודק בגובה ¾ הצינור
ובאורך 9מטר לפחות (חול מהודק או סומסום או בטון).
הכוונה למנוע מומנט כפיפה בצינור המושחל באזור הכניסה לשרוול ,עקב עומסי קרקע עתידיים.
בסוף ההשחלה חובה לבצע צילום וידיאו פנימי של קטע הקו המושחל.
בתום ההשחלה תבוצע בדיקה לגילוי "קצר חשמלי" (ע"י מכשיר התנגדות חשמלית" ,מגר" ) בין הצינור ובין
השרוול.
איטום קצוות הקידוח
קצוות צינור המגן יאטמו באחת האפשרויות הבאות:
92
.2אטם אלסטומרי סטנדרטי המותאם לקוטר השרוול ולצינור המושחל (אטמי קצה כדוגמת end
sealsמתוצרת APSאו שו"ע).
.1יציקת קיר בטון בקצוות בעובי כולל של 90ס"מ ,מתוכם 19ס"מ בחפיפה מעל השרוול 19 +ס"מ
שיבלטו מקצה השרוול החוצה .בטרם היציקה יורכבו טבעות עצר מים מתנפח על פנים השרוול ועל
הצינור המושחל.
חדירת הבטון בין הצינור לשרוול לא תעלה על 20ס"מ.
אורך הצינור הבולט מהשרוול לא יפחת מ 2-מטר .
93
פרק - 00עבודות יומיות שונות
60.01כח אדם
60.01.1
כללי
פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות למדידה בתוך סעיפי
החוזה ואשר המפקח החליט לא לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת (סעיף חריג) אלא לבצען על בסיס של שכר
לשעת עבודה של פועל ,כלים וכו'.
ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו .שיטת
העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת פרק
זה ,יהיו לפי פרק זה.
הרישום של שעות העבודה האלו ייעשה ע"י המפקח ביומן ואין הקבלן רשאי לתבוע ביצוע שעות עבודה לפי
סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראות המפקח ונרשמו באותו היום ביומן העבודה ,עם פרוט איזה עבודות בוצעו
לפי שעות עבודה.
60.01.2
הגדרת ההיקף
שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח .הוצאות כגון הבאת אנשים או
כלים והחזרתם ,שעות נסיעה ובטלה ,מפעילים חומר קטן ,כלי עבודה ,שימוש במחסן ניהול עבודה וכו' וכן רווח
הקבלן וכל ההוצאות הסוציאליות ,שעות קיץ וכו' ,רואים אותן כנכללות במחיר שעת העבודה לפי סוג כפי
שפורט בכתב הכמויות.
המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון :דלק ,שמנים ,בלאי ,כלי עבודה וכל הדרוש לביצועה התקין של
העבודה ע"י אותו פועל או כלי.
באם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינו די יעיל בהתאם לנדרש לדעתו ,רשאי
הוא לפסול אותם משימוש והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו
על הקבלן.
60.01.3
חלוקה לסוגים
החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוגם המקצועי של האנשים .המפקח יהיה הקובע היחידי לגבי הסווג שניתן
לכל אדם שיועסק בעבודה הנ"ל ,בהתאם לסעיפי כתב הכמויות.
60.01.4
מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י
המחירים לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:
א.
שכר יסוד ,תוספת ותק ,תוספת משפחה ,תוספת יוקר.
ב.
כל ההיטלים ,המסים ,הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות.
ג.
הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.
ד.
זמני נסיעה (לעבודה ומהעבודה).
ה.
דמי שימוש בכלי עבודה ,לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום העבודה וממנו).
ו.
הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה ,הרישום והאחסנה.
ז.
הוצאות כלליות ,הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.
94
ח.
רווחי הקבלן.
60.02ציוד מכני
60.02.1
מחירים לעבודות ציוד טכני
המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו כוללים:
שכר המפעיל כנ"ל ,אחזקת הציוד ,הובלתו למקום העבודה והחזרתו ,ההוצאות הכלליות של הקבלן ורווחיו.
התשלום יהיה לפי שעות עבודה ממשיות ללא תוספת עבור זמני נסיעה ,בטלה ו8או תוספת כל שהיא.
60.02.2
אופני המדידה לעבודות כח אדם ברג'י
א.
המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות לעבודות כח אדם בתנאי רג'י יהיו נכונים עבור
הפועלים לכל סוגי המקצועות שיועסקו בעבודות חוזה זה ,ורק בהוראה בכתב של מהנדס
הקבלן.
ב.
שעות העבודה תרשמנה בסיום אותו יום העבודה בו הועסקו העובדים ותוגשנה באותו יום
לאישור המפקח .הרשימה תכלול את הפרטים הבאים :תאריך ,שעות העבודה ,שמות
הפועלים ומקום העבודה המדוייק.
ג.
עבור שעות נוספות או שעות מחוץ לשעות העבודה הרגילות לא תנתן כל תוספת ולצורך
התשלום הן תחושבנה כשעות רגילות.
95
מסמך ה'
רשימת תוכניות
96
הרחבת רמת שלמה – מכרז 913/108/
מכרז 8א' -עבודות סלילה ופיתוח
רשימת תוכניות למכרז
מספר
תוכנית
שם תוכנית
קנה מידה
מהדורה תאריך עדכון
תוכניות כבישים – ר.ע.מ.
תוכנית תנוחה כללית
1661-020
2:1,900
1
9.2.24
תוכנית תנוחה שלב א' – גליונות 1 ,2
1661-222
2:900
2
9.2.24
חתכים לאורך שלב א'
1661-210
2:20082000
2
9.2.24
חתכים לרוחב כביש 202
1661-212
2:190
6
60.20.24
חתכים לרוחב כביש 220
1661-211
2:190
1
60.20.24
תוכנית תנוחה קו ניקוז שלב א' – גליונות 1 ,2
1661-216
2:900
2
9.2.24
חתכים לאורך קו ניקוז שלב א'
1661-214
2:900
2
9.2.24
פרטים שלב א'
1661-219
2:200
2
9.2.24
תכנית פרטים ניקוז שלב א'
1661-219
2:19
2
9.2.24
תכנית פירוקים – גיליונות 2,1
1661-220
2:900
2
9.2.24
תוכניות קונסטרוקציה – אלי בנואליד
כללי
סימון סוגי קירות על תנוחה כללית
ק90-
קירות תומכים מבטון מזויין 2-7מ' ,פרטים קירות כובד וטר
ארמה
ק2-
חתכי קירות תומכים מבטון מזויין 2-20מ'
ק1-
2:1,000
0
60.7.24
2:10
2
14.20.26
2:10
2
14.20.26
כביש 808
כביש - 202חתכי רוחב 900-990
ק2-
2:200
2
29.2.24
כביש - 202חתכי רוחב 920-940
ק6-
2:200
2
29.2.24
כביש - 202חתכי רוחב 990-710
ק20-
2:200
2
29.2.24
כביש - 202חתכי רוחב 740-240
ק22-
2:200
2
29.2.24
כביש - 202חתכי רוחב 290-690
ק21-
2:200
2
29.2.24
כביש - 202חתכי רוחב 620-2090
ק26-
2:200
2
29.2.24
97
מספר
תוכנית
שם תוכנית
קנה מידה
מהדורה תאריך עדכון
כביש - 202חתכי רוחב 2020-2290
ק24-
2:200
2
29.2.24
כביש - 202חתכי רוחב 2220-2110
ק29-
2:200
2
29.2.24
כביש 801
כביש - 202חתכי רוחב 20-220
ק62-
2:200
2
29.2.24
כביש - 202חתכי רוחב 100-600
ק66-
2:200
2
29.2.24
כביש 880
ק42-
כביש – 220חתכי רוחב 000-290
2:200
2
29.2.24
פריסת קירות תומכים
פריסת קירות תומכים כביש 202
ק40-
2:200
2
29.2.24
פריסת קירות תומכים כביש 202
ק42-
2:200
2
29.2.24
פריסת קירות תומכים כביש 220
ק46-
2:200
2
29.2.24
תוכניות חציות חשמל ,תאורה ותקשורת – משה קווטינסקי
2:900
קווי חשמל ,תאורה ,תקשורת – חציות כבישים – גליון מספר
1
11.9.24
C1
2
2:900
קווי חשמל ,תאורה ,תקשורת – חציות כבישים – גליון מספר
1
11.9.24
C2
1
2:900
קווי חשמל ,תאורה ,תקשורת – חציות כבישים – גליון מספר
1
11.9.24
C3
6
חוברת פרטים – מכרז חציות
תוכניות תאום מערכות – תה"ל מהנדסים יועצים
תנוחה – תאום תשתיות – תיק תאום מספר 62249
-072292
2:900
0
9.24
SHLAV-A
תוכניות ביוב – מרשל הנדסה
04-07-06-6
2:1000
1
2081024
תוכנית כללית
תכנית תנוחה ,גליון 2מתוך 20
2
2:900
1
2.24
תכנית תנוחה ,גליון 1מתוך 20
1
2:900
1
2.24
תכנית תנוחה ,גליון 6מתוך 20
6
2:900
1
2.24
תכנית תנוחה ,גליון 4מתוך 20
4
2:900
1
2.24
תכנית תנוחה ,גליון 9מתוך 20
9
2:900
1
2.24
תכנית תנוחה ,גליון 10מתוך 20
20
2:900
1
2.24
חתך לאורך גליון 2מתוך4
22
2:9008200
1
2.24
חתך לאורך גליון 1מתוך4
21
2:9008200
1
2.24
98
שם תוכנית
מספר
תוכנית
קנה מידה
מהדורה תאריך עדכון
חתך לאורך גליון 6מתוך 4
26
2:9008200
1
2.24
חתך לאורך גליון 4מתוך 4
24
2:9008200
1
2.24
גליון פרטים
12
ללא
1
2.24
תוכנית ארגון האתר והסדרי תנועה זמניים
תוכנית בטיחות בדרכים
2:2,190
1
2.9.24
99
הרחבת רמת שלמה – מכרז 913/108/
הרחבת רמת שלמה – מכרז 8ג' -עבודות סלילה ופיתוח
רשימת תוכניות למכרז
מספר
תוכנית
שם תוכנית
קנה מידה
מהדורה תאריך עדכון
תוכניות תנועה – אברהם גיאלצ'ינסקי
תכנית תנועה – תוכנית כללית
גיליון 2
2:900
2
2081024
תכנית תנועה – גליון מספר 2
2
2:190
7
681024
תכנית תנועה – גליון מספר 1
1
2:190
7
681024
תכנית תנועה – גליון מספר 6
6
2:190
7
681024
תוכנית כבישים –ר.ע.מ.
תוכנית תנוחה כללית
1661-020
2:1,900
9.2.24
1
תוכנית תנוחה שלב א' – גליונות 1 ,2
1661-222
2:900
2
9.2.24
חתכים לרוחב כביש 202
1661-212
2:190
6
60.20.24
חתכים לרוחב כביש 220
1661-211
2:190
2
60.20.24
תוכנית תנוחה קו ניקוז שלב א' – גליונות 1 ,2
1661-216
2:900
6
9.2.24
חתכים לאורך קו ניקוז שלב א' – גליונות 1 ,2
1661-214
2:20082000
6
9.2.24
פרטים שלב א'
1661-219
2:200
2
9.2.24
תכנית פרטים ניקוז שלב א'
1661-219
2:19
2
9.2.24
תוכניות קונסטרוקציה -אלי בנואליד
כללי
חתכי קירות תומכים מבטון מזויין 2-7מ' ,פרטים קירות כובד
ק2-
2
2:10
14.20.26
וטר ארמה
תוכנית תאום תשתיות -תה"ל
תנוחה – תאום תשתיות – תיק תאום מספר 62249
-072292
2:900
0
9.24
SHLAV-A
111
מספר
תוכנית
שם תוכנית
קנה מידה
מהדורה תאריך עדכון
תוכניות תאורה,חשמל ותקשורת -משה קווטינסקי
קווי חשמל ,תאורה ,תקשורת – גליון מספר 2
4809-2
2:900
1
10.9.24
קווי חשמל ,תאורה ,תקשורת – גליון מספר 1
4809-1
2:900
1
10.9.24
קווי חשמל ,תאורה ,תקשורת – גליון מספר 6
4809-6
2:900
1
10.9.24
A4
2
חוברת פרטים חשמל ותאורה
תוכניות פיתוח מדרכות -איזי בלנק
- S- A-00
תכנית פיתוח מדרכות
2:900
2
1.6.1024
40RAMAT
- S- A-62
תכנית הפניה לפרטים מדרכות
2:900
2
1.6.1024
40RAMAT
- S- A-09
תכנית צמחיה מדרכות
2:900
2
1.6.1024
40RAMAT
- S- A-09
תכנית השקיה מדרכות-שלב א'
2:900
2
1.6.1024
40RAMAT
תכנית ריצופים מדרכות
40-s-a-32
ramat
- S- A-20
חוברת פרטים
2:900
2
1.6.1024
משתנה
2
60.6.24
40RAMAT
111
הרחבת רמת שלמה – מכרז 913/108/
מכרז 1א' -עבודות סלילה ופיתוח
רשימת תוכניות למכרז
מספר תוכנית
שם תוכנית
קנה מידה
מהדורה
תאריך עדכון
תכנון דרכים -ר.ע.מ -.הנדסת כבישים ותנועה
תוכנית תנוחה כללית
1661-020
2:1900
2
20.6.24
תוכנית פירוקים – גיליונות מס' 2,1
1661-202
2:900
2
20.6.24
תוכנית פירוקים – גיליונות מס' 6,4
1661-201
2:900
2
20.6.24
תוכנית פירוקים – גיליון מס' 9
1661-206
2:900
2
20.6.24
תוכנית תנוחה – גיליונות מס' 2,1
1661-222
2:900
2
20.6.24
תוכנית תנוחה – גיליונות מס' 6,4
1661-021
2:900
2
20.6.24
תוכנית תנוחה -גיליון מס' 9
1661-026
2:900
2
20.6.24
תוכנית חתכים לאורך
1661-210
2:20082000
2
20.6.24
תוכנית חתכים לרוחב – כביש מס' 202
1661-212
2:190
2
20.6.24
תוכנית חתכים לרוחב – כביש מס' 201
1661-211
2:190
2
20.6.24
תוכנית חתכים לרוחב – כביש מס' 206
1661-216
2:190
2
20.6.24
תוכנית חתכים לרוחב – כביש מס' N204
1661-214
2:190
2
20.6.24
תוכנית חתכים לרוחב – כביש מס' 104S
1661-219
2:190
2
20.6.24
תוכנית חתכים לרוחב – כביש מס' 105
1661-219
2:190
2
20.6.24
תוכנית חתכים לרוחב – כביש מס' 222
1661-217
2:190
2
20.6.24
תוכנית תנוחה קו ניקוז -גיליונות מס' 2,1
1661-212
2:900
2
20.6.24
תוכנית תנוחה קו ניקוז -גיליונות מס' 6,4
1661-216
2:900
2
20.6.24
תוכנית תנוחה קו ניקוז -גיליון מס' 9
1661-260
2:900
2
20.6.24
תוכנית חתכים לאורך קו ניקוז
1661-262
2:20082000
2
20.6.24
תוכנית פרטים ניקוז
1661-261
2:19
2
20.6.24
תוכנית פרטים
1661-266
2:200
2
20.6.24
תאום מערכות -תה"ל – מהנדסים יועצים בע"מ
112
שם תוכנית
תיאום תשתיות – תנוחה
מספר תוכנית
קנה מידה
מהדורה
תאריך עדכון
078858-SHLAV-
2:900
0
0781024
2
ביוב – מרשל הנדסה
04-07-06-6
2:1000
0
2081024
תוכנית תנוחה כללית
תוכנית תנוחה – גיליון 1מתוך 20
06.7464.24-1
2:900
1
281024
תוכנית תנוחה – גיליון 6מתוך 20
06.7464.24-6
2:900
6
2081024
תוכנית תנוחה – גיליון 4מתוך 20
04-07-06-4
2:900
4
2081024
תוכנית תנוחה – גיליון 9מתוך 20
04-07-06-9
2:900
9
2081024
תוכנית תנוחה – גיליון 9מתוך 20
04-07-06-9
2:900
9
2081024
תוכנית תנוחה – גיליון 7מתוך 20
04-07-06-7
2:900
7
2081024
תוכנית תנוחה – גיליון 2מתוך 20
04-07-06-2
2:900
2
2081024
תוכנית תנוחה – גיליון 6מתוך 20
04-07-06-6
2:900
6
2081024
חתך לאורך גיליון 2מתוך 1
06.7469.24-1
2:9008200
29
2081024
חתך לאורך גיליון 1מתוך 1
06.7469.1A
2:9008200
29
2081024
ללא
12
2081024
גיליון פרטים
04-07-06-278A
קונסטרוקציה -אלי בנואליד
כללי:
חתכי קירות תומכים מבטון מזויין 2-7מ'
ק2-
2:10
2
14.20.1024
חתכי קירות תומכים מבטון מזויין 2-20מ'
ק1-
2:10
2
14.20.1024
כביש :808
חתכי רוחב 2-200-
ק6-
2:200
חתכי רוחב – 210-110
ק4-
2:200
חתכי רוחב 140-610
ק9-
2:200
חתכי רוחב 640-400
ק9-
2:200
חתכי רוחב 410-420
ק7-
2:200
חתכי רוחב 900-990
ק2-
2:200
חתכי רוחב 920-940
ק6-
2:200
חתכי רוחב 990-710
ק20-
2:200
חתכי רוחב 740-240
ק22-
2:200
חתכי רוחב 290-690
ק21-
2:200
חתכי רוחב 620-2090
ק26-
2:200
חתכי רוחב 2020-2290
ק24-
2:200
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
113
שם תוכנית
חתכי רוחב 2220-2110
מספר תוכנית
קנה מידה
ק29-
2:200
מהדורה
2
תאריך עדכון
29.2.24
כביש :801
חתכי רוחב 0-200
ק29-
2:200
חתכי רוחב 210-110
ק27-
2:200
חתכי רוחב 140-600
ק22-
2:200
חתכי רוחב 610-620
ק26-
2:200
חתכי רוחב 400-490
ק10-
2:200
חתכי רוחב 420-940
ק12-
2:200
חתכי רוחב 990-922
ק11-
2:200
2
2
2
2
2
2
2
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
כביש : N80/
חתכי רוחב 0-90
ק16-
2:200
חתכי רוחב 20-240
ק14-
2:200
חתכי רוחב 290-140
ק19-
2:200
חתכי רוחב 190-640
ק19-
2:200
חתכי רוחב 690-410
ק17-
2:200
חתכי רוחב 440-900
ק12-
2:200
חתכי רוחב 910-990
ק16-
2:200
2
2
2
2
2
2
2
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
כביש : S80/
חתכי רוחב 0-90
ק60-
2:200
חתכי רוחב 20-290
ק62-
2:200
חתכי רוחב 220-120
ק61-
2:200
חתכי רוחב 600-620
ק66-
2:200
חתכי רוחב 400-420
ק64-
2:200
2
2
2
2
2
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
כביש :809
חתכי רוחב 10-100
ק69-
2:200
חתכי רוחב 110-410
ק69-
2:200
חתכי רוחב 440-900
ק67-
2:200
2
2
2
29.2.24
29.2.24
29.2.24
כביש :801
חתכי רוחב 20-220
ק62-
2:200
חתכי רוחב 100-600
ק66-
2:200
פריסת קירות תומכים:
2
2
29.2.24
29.2.24
2
114
מספר תוכנית
קנה מידה
שם תוכנית
פריסת קירות תומכים – כביש 202
ק40-
2:200
פריסת קירות תומכים לאורך -כביש 202
ק42-
2:200
פריסת קירות תומכים לאורך -כביש 201
ק41-
2:200
פריסת קירות תומכים לאורך – כביש 201
ק46-
2:200
פריסת קירות תומכים לאורך -כביש 206
ק44-
2:200
פריסת קירות תומכים לאורך – כביש N204
ק49-
2:200
פריסת קירות תומכים לאורך – כביש N204
ק49-
2:200
פריסת קירות תומכים לאורך-כביש S204
ק47-
2:200
מהדורה
2
2
2
2
2
2
2
2
תאריך עדכון
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
29.2.24
כביש :880
חתכי רוחב 0-290
ק42-
2:200
2
29.2.24
פריסת קירות תומכים
ק46-
2:200
2
29.2.24
כללי:
סימון סוגי קירות על תנוחה כללית
ק90-
2:1000
2
60.7.24
חציות חשמל ,תאורה ,תקשורת -משה קווטינסקי
מכרז חציות כבישים – 4809
C3
2:900
1
11.9.24
תוכנית פיתוח4809 -
C4
2:900
1
11.9.24
תוכנית פיתוח 4809 -
C5
2:900
1
11.9.24
תוכנית פיתוח – 4809
C6
2:900
1
11.9.24
תוכנית פיתוח – 4809
C7
2:900
1
11.9.24
תוכנית פיתוח – 4809
C8
2:900
1
11.9.24
תוכנית פיתוח – 4809
C9
2:900
1
11.9.24
חוברת פרטים חציות
115
הרחבת רמת שלמה – מכרז 913/108/
מכרז 1ג' -עבודות סלילה ופיתוח
רשימת תוכניות למכרז
שם תוכנית
מספר תוכנית
קנה מידה
מהדורה
תאריך עדכון
איזי בלנק – אדריכלי נוף
תוכנית פיתוח כללית – מדרכות
40-RAMOT-S-00-A
2:900
02
14.22.24
תוכנית פיתוח כללית -מדרכות
40-RAMOT-S-00-B
2:900
02
14.22.24
תוכנית הפנייה לפרטים – מדרכות
40-RAMOT-S-31-A
2:900
02
14.22.24
תוכנית הפנייה לפרטים– מדרכות
40-RAMOT-S-31-B
2:900
02
14.22.24
תוכנית צמחייה – מדרכות
40-RAMOT-S-05-A
2:900
02
14.22.24
תוכנית צמחייה – מדרכות
40-RAMOT-S-05-B
2:900
02
14.22.24
תוכנית השקיה – מדרכות
40-RAMOT-S-06-A
2:900
02
14.22.24
תוכנית השקייה – מדרכות
40-RAMOT-S-06-B
2:900
02
14.22.24
תוכנית ריצופים – מדרכות
40-RAMOT-S-32-A
2:900
02
14.22.24
תוכנית ריצופים -מדרכות
40-RAMOT-S-32-B
2:900
02
14.22.24
40-RAMOT-S-10
משתנה
02
14.22.24
סט פרטים
ר.ע.מ -.הנדסת כבישים ותנועה
תוכנית תנוחה כללית
1661-020
2:1900
2
20.6.24
תוכנית תנוחה – גיליונות מס' 2,1
1661-222
2:900
2
20.6.24
תוכנית תנוחה – גיליונות מס' 6,4
1661-021
2:900
2
20.6.24
תוכנית תנוחה -גיליון מס' 9
1661-026
2:900
2
20.6.24
תוכנית חתכים לרוחב – כביש מס' 222
1661-217
2:190
2
20.6.24
תוכנית תנוחה קו ניקוז -גיליונות מס' 2,1
1661-212
2:900
2
20.6.24
תוכנית תנוחה קו ניקוז -גיליונות מס' 6,4
1661-216
2:900
2
20.6.24
תוכנית תנוחה קו ניקוז -גיליון מס' 9
1661-260
2:900
2
20.6.24
תוכנית פרטים ניקוז
1661-261
2:19
2
20.6.24
116
שם תוכנית
מספר תוכנית
קנה מידה
מהדורה
תאריך עדכון
תוכנית פרטים
1661-266
2:200
2
20.6.24
תה"ל – מהנדסים יועצים בע"מ
תיאום תשתיות – תנוחה
078858-SHLAV-2
2:900
0
0781024
ביוב – מרשל הנדסה
04-07-06-6
2:1000
0
2081024
תוכנית תנוחה כללית
תוכנית תנוחה – גיליון 1מתוך 20
06.7464.24-1
2:900
1
281024
תוכנית תנוחה – גיליון 6מתוך 20
06.7464.24-6
2:900
6
281024
תוכנית תנוחה – גיליון 4מתוך 20
04-07-06-4
2:900
4
281024
תוכנית תנוחה – גיליון 9מתוך 20
04-07-06-9
2:900
9
281024
תוכנית תנוחה – גיליון 9מתוך 20
04-07-06-9
2:900
9
281024
תוכנית תנוחה – גיליון 7מתוך 20
04-07-06-7
2:900
7
281024
תוכנית תנוחה – גיליון 2מתוך 20
04-07-06-2
2:900
2
281024
תוכנית תנוחה – גיליון 6מתוך 20
04-07-06-6
2:900
6
281024
חתך לאורך גיליון 2מתוך 1
06.7469.24-1
2:9008200
29
281024
חתך לאורך גיליון 1מתוך 1
06.7469.1A
2:9008200
29
281024
ללא
12
281024
גיליון פרטים
04-07-06-278A
אלי בנואליד -מהנדסי בנין
כללי:
חתכי קירות תומכים מבטון מזויין 2-7מ'
ק2-
2:10
2
14.20.1026
אברהם גיאלצ'ינסקי – הנדסת תנועה ,יעוץ ותכנון
תנועה
2
2:900
2
10.20.24
תנועה
1
2:900
2
10.20.24
תנועה
6
2:900
2
10.20.24
משה קווטינסקי
חשמל ,תאורה ,תקשורת 4809
6
2:900
1
10.9.24
חשמל ,תאורה ,תקשורת 4809
4
2:900
1
10.9.24
חשמל ,תאורה ,תקשורת 4809
9
2:900
1
10.9.24
חשמל ,תאורה ,תקשורת 4809
9
2:900
1
10.9.24
חשמל ,תאורה ,תקשורת 4809
7
2:900
1
10.9.24
חשמל ,תאורה ,תקשורת 4809
2
2:900
1
10.9.24
חשמל ,תאורה ,תקשורת 4809
6
2:900
1
10.9.24
117
שם תוכנית
מספר תוכנית
קנה מידה
מהדורה
תאריך עדכון
חוברת פרטי תאורה
פרט מרכזיית מאור
118
© Copyright 2026