1. No category

‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫ת‪.‬ד‪ 653 .‬באר שבע ‪84105‬‬
‫תכנון לצורך אישור מכון התקנים וקבלת‬
‫אישורו וביצוע צנרת הולכה ותחנת לחץ‬
‫למערכות כיבוי אש אוטומטיות ועבודות‬
‫במאגר מי חרום‬
‫מכרז‪/‬חוזה מס’ ‪2002/2014‬‬
‫נובמבר ‪2014‬‬
‫‪1‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫רשימת מסמכים‬
‫מכרז‪/‬חוזה זה מכיל את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫מסמך שאינו מצורף‬
‫המסמך‬
‫מסמך מצורף‬
‫מסמך א'‪1‬‬
‫הזמנה להציע הצעות למכרז‬
‫מסמך א'‪2‬‬
‫דוגמת חוזה לביצוע העבודה ‪+‬‬
‫נספח ביטוח קבלן ‪ +‬הסכם בדבר‬
‫התיישנות ‪ +‬נוסח ערבות בנקאית‬
‫חוזה ממשלתי ‪ -‬נוסח תשס"ה ‪ 2005‬מדף ‪3210‬‬
‫מסמך ב'‬
‫מסמך ג'‪1‬‬
‫תנאים כלליים מיוחדים‬
‫מסמך ג'‪2‬‬
‫מפרטים מיוחדים‬
‫מסמך ג'‪3‬‬
‫רשימת תוכניות‬
‫מסמך ד'‬
‫כתב הכמויות‬
‫מסמך ה'‬
‫הוראות הממונה על הביטחון ‪+‬‬
‫הוראות הממונה על הבטיחות‬
‫מסמך ו'‬
‫כל המפרטים והתקנים של מת"י הנוגעים לביצוע‬
‫העבודה‪.‬‬
‫מסמך ז'‬
‫המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין בהוצאת‬
‫משרד הביטחון – המהדורה האחרונה המעודכנת‬
‫ליום הוצאת המכרז‬
‫וכן פרקים אחרים של המפרט הכללי הבינמשרדי‬
‫אשר יש בהן הוראות הקשורות לביצוע עבודות מסוג‬
‫העבודות שבחוזה זה‪ ,‬כולל אופני מדידה ותכולת‬
‫מחירים המצורפים למפרטים הכלליים‪.‬‬
‫כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון‬
‫ומשרד הבינוי והשיכון‪ .‬כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד את מסמכי החוזה‪ ,‬בין שהם‬
‫מצורפים ובין שאינם מצורפים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫אוניברסיטת בן ‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך א'‪1‬‬
‫הזמנה להציע הצעות‬
‫‪3‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫מכרז פומבי מס' ‪2002/2014‬‬
‫תכנון לצורך אישור מכון התקנים וקבלת אישורו וביצוע צנרת הולכה ותחנת לחץ‬
‫למערכות כיבוי אש אוטומטיות ועבודות במאגר מי חרום‬
‫הוראות כלליות‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב )להלן‪" :‬האוניברסיטה"( מזמינה בזאת הצעות‪ :‬לתכנון לצורך אישור מכון‬
‫התקנים וקבלת אישורו וביצוע צנרת הולכה ותחנת לחץ למערכות כיבוי אש אוטומטיות ועבודות במאגר‬
‫מי חרום בקמפוס האוניברסיטה‪ ,‬כמפורט במסמכי המכרז )להלן‪" :‬השירות" ו‪"-‬המכרז"‪ ,‬בהתאמה(‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫רקע‪:‬‬
‫תכנון לצורך אישור מכון התקנים וקבלת אישורו‪ ,‬ביצוע עבודות במאגר מי חירום‪ ,‬ביצוע תחנת‬
‫שאיבה למערכת כיבוי אוטומטית‪ ,‬וביצוע צנרת ראשית מתחנת השאיבה לבניינים דרך המנהרות‬
‫לרבות ביצוע התחברות לבניינים שבהם קיימת מערכת כיבוי אוטומטית פעילה‪.‬‬
‫הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ואין בהן כדי לחייב את האוניברסיטה‪.‬‬
‫טבלת ריכוז תאריכים‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז‪:‬‬
‫תאריך‬
‫פעילות‬
‫מועד קיום מפגש מציעים )השתתפות חובה(‬
‫מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה‬
‫מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים‬
‫שעה‬
‫‪18/11/2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪25/11/2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪7/12/2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬יגברו המועדים המצוינים בטבלה‪.‬‬
‫הודעות עדכון‪ ,‬אם יהיו יגברו על האמור בטבלה לעיל‪.‬‬
‫במכרז בו נדרשת ערבות השתתפות – לא ישתנה מועד הערבות גם אם ישתנו המועדים לעיל‬
‫ולמעט אם ניתנה על כך הודעה מפורשת‪.‬‬
‫תנאים להשתתפות‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫רשאים להגיש הצעה‪ ,‬אך ורק מציעים העומדים בכל הדרישות כמפורט בנספח א' למכרז זה וכן‬
‫עונים על כל הדרישות הבאות‪:‬‬
‫‪ 3.1‬המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כחוק‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪ 3.2‬רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של‬
‫הרישיונות הנדרשים על פי דין‪.‬‬
‫‪ 3.3‬אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים‪ ,‬התשי"ג‪-‬‬
‫‪ – 1953‬עמידה בדרישות התקן‪.‬‬
‫‪ 3.4‬למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪ ,1976-‬והתקנות‬
‫על‪-‬פיו לרבות אישורי ניהול ספרים‪.‬‬
‫המסמכים והגשתם‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫"מסמכי המכרז" כוללים‪:‬‬
‫א( מכרז זה על נספחיו וכל מסמך הנדרש בהם‪.‬‬
‫ב( הסכם על נספחיו )לרבות תוכניות ושרטוטים‪ ,‬אם צורפו(‪.‬‬
‫ג( תשובות בכתב לשאלות הבהרה )אם יהיו(‪.‬‬
‫ד( פרוטוקול מפגש מציעים )אם יהיה(‪.‬‬
‫ה( מעטפה להגשת ההצעה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫מסמכי המכרז הנם רכוש האוניברסיטה והם מושאלים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד‪.‬‬
‫המציע אינו רשאי לעשות כל שימוש במסמכי המכרז מלבד הגשת הצעתו‪ .‬על המציע להשיב את‬
‫מסמכי המכרז לאוניברסיטה עד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בין אם בחר להגיש הצעתו‬
‫ובין אם לאו‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫מציע המבקש לקבל את מסמכי המכרז‪ ,‬ימסור לאוניברסיטה את פרטי הקשר עימו‪ ,‬לצרכי מכרז זה‪.‬‬
‫שאלות הבהרה ושינויים במכרז‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫שאלות הבהרה בקשר עם המכרז ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬על פי הפרטים כאמור בנספח א'‬
‫למכרז זה‪ .‬תשובות בכתב לשאלות ההבהרה )ככל שהאוניברסיטה תמצא לנכון להשיב להן(‪,‬‬
‫בכתובת‪:‬‬
‫האוניברסיטה‬
‫של‬
‫האינטרנט‬
‫באתר‬
‫יפורסמו‬
‫‪) http://www.bgu.ac.il/bids‬להלן‪" :‬אתר האינטרנט"(‪ ,‬וישלחו למציעים אשר‬
‫מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה‪ .‬התשובות יחשבו כחלק ממסמכי המכרז‪ .‬לא‬
‫יהיה כל תוקף לתשובה או לכל מענה שאינו בכתב‪ .‬באחריות המציע לוודא‪ ,‬כי שאלתו הגיעה‬
‫ליעדה ולקבל אישור על כך‪.‬‬
‫בכל מקרה ‪ ,‬חובה על המציע להתעדכן באתר ‪,‬טרם הגשת הצעתו‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫האוניברסיטה רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪ ,‬לאחר פרסום המכרז‪ ,‬להודיע על תיקונים‪ ,‬הבהרות‪,‬‬
‫שינויים ותוספות בתנאי המכרז‪ ,‬ומעת שהודיעה על כך יהוו אלו חלק בלתי נפרד ממסמכי‬
‫המכרז‪ .‬המציע יצרף למסמכי הצעתו את הודעת האוניברסיטה וכל מסמך שהוסף כאמור‪,‬‬
‫כשהם חתומים בחתימתו‪ ,‬לאישור קבלתם‪ ,‬הבנתם‪ ,‬והבאת האמור בהם בחשבון במסגרת‬
‫הצעתו‪ .‬שינויים‪ ,‬הבהרות ועדכונים כאמור לעיל‪ ,‬יפורסמו באתר האינטרנט ועל המבקשים‬
‫להשתתף במכרז‪ ,‬לעקוב אחר העדכונים באתר כאמור לעיל‪ .‬במכרזים בהם יתאפשר הדבר‪ ,‬ניתן‬
‫יהיה להרשם לקבלת נתונים על המכרז‪ ,‬לדואר האלקטרוני של המתמודד‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬גם אם‬
‫יתאפשר משלוח הודעות לדואר האלקטרוני‪ ,‬חובת המבקש להתמודד במכרז לוודא באתר‬
‫האינטרנט בטרם הגשת ההצעה אם נערכו שינויים כל שהם למכרז‪ ,‬לפני ולקראת המועד‬
‫האחרון להגשת ההצעות ולא תהיה למבקש להתמודד‪ ,‬כל טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה‬
‫בגין אי משלוח הודעות לדואר האלקטרוני בקשר למכרז‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים יתקיים במועד ובמקום כאמור בנספח א' למכרז זה‪ .‬השתתפות‬
‫נציג מטעם המציע במפגש הנה חובה אם נקבע כך בנספח א'‪ ,‬אך בכל מקרה האוניברסיטה‬
‫רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבל גם הצעה ממציע שלא נכח במפגש‪ .‬אם תמצא‬
‫האוניברסיטה לנכון לערוך פרוטוקול למפגש‪ ,‬הוא יפורסם באתר האינטרנט וישלח למציעים‬
‫אשר מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה ויהווה אף הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי‬
‫המכרז‪ .‬בכל מקרה חובה על המציע להתעדכן באתר טרם הגשת הצעתו‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬לא תהיה טענה למציע‪ ,‬כי לא נתאפשר לו לבחון את השירות המבוקש וכל פרט אחר‬
‫בקשר לאספקת השירות נשוא מכרז זה‪.‬‬
‫הגשת הצעות‪:‬‬
‫‪ 10‬מציע המבקש להגיש הצעתו‪ ,‬נדרש להגישה על גבי מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי‬
‫האוניברסיטה‪ ,‬לחתום בתחתית כל עמוד בכל אחד ממסמכי המכרז‪ ,‬להכניסם יחד עם יתר‬
‫המסמכים הדרושים כאמור במכרז זה‪ ,‬למעטפת ההצעה ולסגור את מעטפת ההצעה‪ .‬אין לכתוב‬
‫או לסמן דבר על גבי מעטפת ההצעה מלבד מספר המכרז ונושא המכרז‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה )ככל שיוצגו( משמשים‬
‫לעיון בלבד ואין להשתמש בהם לצורך הגשת ההצעה במכרז‪.‬‬
‫‪ 11‬על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במקום ובמועד כאמור בנספח א' למכרז‬
‫זה‪ .‬אין לשלוח הצעות בפקסימיליה‪ ,‬בדואר‪ ,‬בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת‪ .‬הצעה‬
‫שתשלח כאמור ‪ -‬תפסל על הסף‪ .‬על המציע להביא בחשבון‪ ,‬עיכוב אפשרי בשל הבידוק‬
‫הביטחוני בקמפוס‪.‬‬
‫‪ 12‬הצעת המציע תהיה בתוקף במשך ‪ 3‬חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות‪ .‬מובהר כי גם‬
‫לאחר שהאוניברסיטה תתקשר בהסכם עם מציע כלשהו )אם תתקשר(‪ ,‬ותודיע למי מהמציעים‬
‫כי הצעתו נדחתה‪ ,‬לא יפקעו הצעות שהוגשו על פי מכרז זה ולא זכו‪ ,‬במשך התקופה האמורה‪.‬‬
‫ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה‪ ,‬למקרה‬
‫שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא לפועל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪,‬‬
‫או יבוטל ע"י האוניברסיטה בתוך ‪ 3‬חודשים מיום תחילתו‪ .‬בחלוף המועד האמור‪ ,‬תהיה ועדת‬
‫המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ובלבד שהמציע נתן לכך את‬
‫הסכמתו‪.‬‬
‫‪ 13‬אם לא נקבע במפורש אחרת ‪ -‬המחירים בהם נקב המציע בהצעתו אינם צמודים לכל מדד בכל‬
‫דרך‪ ,‬ההצמדה תהיה בהתאם להוראות ההצמדה בהסכם המצורף‪ ,‬ככל שישנן‪.‬‬
‫‪ 14‬הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי המכרז ובחר‬
‫לתת להם את הסכמתו‪ ,‬באופן מלא ושלם‪.‬‬
‫בחינת ההצעות‪:‬‬
‫‪ 15‬פרט לציון המחירים ו‪/‬או שיעורי ההנחות המוצעים וחתימת המציע‪ ,‬לא ישנה המציע דבר‬
‫ממסמכי המכרז בכל דרך‪ ,‬לרבות ע"י מחיקה‪ ,‬השמטה‪ ,‬תוספת‪ ,‬תיקון או הסתייגות‪ ,‬בין‬
‫במסמכים עצמם ובין במכתב נפרד‪ ,‬ואם עשה זאת ‪ -‬האוניברסיטה תהיה רשאית לפי שיקול‬
‫דעתה הבלעדי‪ ,‬לפסול את הצעתו של המציע או להתעלם מכל שינוי כאמור ולראות בהצעת‬
‫המציע כהצעה בלתי מסויגת; במקרה של אי הצגת מחיר ו‪/‬או שיעור הנחה ליד סעיף כל שהוא‬
‫תהיה האוניברסיטה רשאית לראות כאילו המחיר כלול ביתר הסעיפים‪ ,‬במקרה של סטייה או‬
‫אי התאמה בין מחיר היחידה לסה"כ מכפלות היחידה – המחיר הקובע יהיה מחיר היחידה‪.‬‬
‫‪ 16‬האוניברסיטה רשאית )אך אינה חייבת( שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה עונה על תנאי מכרז‬
‫זה ומסמכי המכרז‪ ,‬ובין היתר‪ ,‬מבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬בהצעה שלא צורפו לה כלל‬
‫המסמכים המפורטים במכרז זה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫מבלי להטיל כל חובה על האוניברסיטה לעשות כן‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לדרוש ממגישי‬
‫ההצעות ו‪/‬או מי מהם‪ ,‬בכל שלב בבחינת ההצעות‪ ,‬נתונים נוספים ו‪/‬או השלמת נתונים ו‪/‬או‬
‫אישורים נוספים ו‪/‬או השלמת אישורים ו‪/‬או הבהרות ו‪/‬או פרטים נוספים כפי שתמצא לנכון‪.‬‬
‫‪ 17‬האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר )או היקרה ביותר – לפי העניין(‬
‫או כל הצעה שהיא וההכרעה נתונה לשיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של האוניברסיטה‪.‬‬
‫האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי בשלמותה‪ ,‬והיא רשאית לפי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי לקבל הצעה בחלקה או לסייגה בסייגים ואף לפצל את הביצוע בין מספר מציעים ו‪/‬או‬
‫קבלנים‪/‬ספקים אחרים‪.‬‬
‫בהתאם לדין ולמצוין בנספח א' למכרז זה ‪ -‬האוניברסיטה תהא רשאית אך לא חייבת‪ ,‬לנהל‬
‫מו"מ עם מגישי ההצעות‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬לגבי כל תנאי הצעתם ו‪/‬או חלקם‪ .‬בין היתר תהיה‬
‫האוניברסיטה רשאית לאפשר למציע אחד או יותר‪ ,‬להגיש הצעות עדכון להצעותיהם‪ ,‬בין היתר‬
‫לעניין הנחה כללית או לעניין הוזלה במחירי הצעותיהם המקורית‪ .‬מובהר בזאת‪ ,‬למען הסר‬
‫ספק‪ ,‬כי אם יתאפשר למציע להגיש הצעת עדכון‪ ,‬לא יהיה בהגשת הצעת העדכון כדי לשחרר‬
‫את המציע מהתחייבויותיו הכלולות בהצעתו המקורית‪ .‬הצעות עדכון‪ ,‬אם תתבקשנה‪ ,‬תוגשנה‬
‫במעטפות סגורות ותוכנסנה לתיבת המכרזים במועד כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה‪.‬‬
‫האוניברסיטה שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם הזוכה‪ ,‬לאחר בחירתו‪.‬‬
‫‪ 18‬לצורך בחינת האפשרות להתקשר בהסכם עם מי מהמציעים‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לשקול בין‬
‫היתר גם את השיקולים הבאים‪ :‬המחירים ו‪/‬או שיעורי ההנחות המוצעים‪ ,‬טיב פריטי ההצעה‪,‬‬
‫איתנות פיננסית ויכולת כלכלית של המציע‪ ,‬ניסיון מוכח של המציע‪ ,‬ניסיון שלילי‪ ,‬ניסיון עבר‬
‫עם המציע‪ ,‬המלצות‪ ,‬אמינות‪ ,‬מוניטין המציע וכל שיקול רלוונטי אחר שתימצא לנכון‪ ,‬לפי ראות‬
‫עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ .‬מובהר בזאת כי האוניברסיטה רשאית לתת משקל‬
‫לכל פרמטר בהצעה‪.‬‬
‫‪ 19‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת‬
‫ההצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬תפורסם הודעה כנדרש‪.‬‬
‫‪ 20‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬בכל שלב ומכל סיבה שהיא‪ ,‬לבטל מכרז זה או חלקים ממנו או לפרסם‬
‫מכרז חדש )בנוסח זהה או שונה(‪ ,‬מבלי שתחויב בתשלום פיצוי כלשהו למציעים‪ ,‬לרבות המציע‬
‫בעל ההצעה הזולה ביותר‪ .‬המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים‪,‬‬
‫בביטול המכרז כאמור‪ .‬כאמור‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬האוניברסיטה קבעה לעצמה הערכה תקציבית בדבר עלותו‬
‫המשוערת של השירות והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף אחת מן ההצעות אם אלו‬
‫אינן סבירות ‪ -‬על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ‪ -‬ביחס לאומדן‪.‬‬
‫‪ 21‬ערבויות בנקאיות ואישור קיום ביטוחים‪:‬‬
‫א( במכרז זה לא נדרשת ערבות ההשתתפות‪ ,‬אך בנסיבות בהן על פי כל דין רשאי המזמין‬
‫להורות על חילוט ערבות השתתפות של מתמודד במכרז‪ ,‬תהיה האוניברסיטה רשאית‬
‫להחליט על איסור השתתפות במכרזיה השונים‪ ,‬לתקופה של עד ‪ 5‬שנים‪.‬‬
‫ב( אם הצעת המציע תתקבל‪ ,‬יחתום המציע על ההסכם וככל הנדרש בהסכם‪ ,‬ימציא‬
‫לאוניברסיטה ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף להסכם‪ ,‬לתקופה ובסכום‬
‫כנדרש בהסכם‪ ,‬כערבות ביצוע‪ ,‬וזאת תוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי‬
‫הצעתו נתקבלה‪ ,‬או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי האוניברסיטה‪.‬‬
‫ג( אם צורף טופס אישור קיום ביטוחים למסמכי המכרז – די בחתימת המציע על גביו בשלב‬
‫הגשת ההצעה‪.‬בשלב חתימת החוזה תהיה האוניברסיטה רשאית )אך לא חייבת( להסכים‬
‫עם מבטחי הקבלן על תיקוני נוסח לאישור קיום הביטוחים‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫‪ 22‬ההסכם נשוא מכרז זה ישתכלל עם חתימת מורשי החתימה של האוניברסיטה על ההסכם‪.‬‬
‫המציע מתחייב כי אם תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה‪ ,‬ישלים בתוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת ההודעה‬
‫על הזכייה או במועד מאוחר יותר לפי החלטת האוניברסיטה‪ ,‬את כל האישורים וימציא כל‬
‫‪7‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫מסמך נדרש נוסף‪ .‬אין באמור לעיל בכדי לגרוע מתוקף התחייבותו של המציע בהצעה אותה‬
‫הגיש לאוניברסיטה‪.‬‬
‫המציע אינו רשאי להסב או להמחות‪ ,‬זכות או חובה כל שהיא בקשר עם הצעתו במסגרת הליך‬
‫זה אלא אם קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב של האוניברסיטה‪ .‬כל הסבה או המחאה‬
‫כאמור על ידי המציע תהיה בטלה ומבוטלת ותקנה לאוניברסיטה כל סעד לפי כל דין לרבות‬
‫הזכות לחילוט ערבות ההשתתפות‪.‬‬
‫על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות‪ ,‬הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר‬
‫שיש לו‪ ,‬לדעת המציע‪ ,‬חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם‬
‫האוניברסיטה במידה שהצעתו תזכה‪ .‬המציע יברר את כל האמור בעצמו‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬והוא יהיה‬
‫מנוע מלעורר כל טענה כלפי האוניברסיטה ו‪/‬או מי מטעמה‪ ,‬עקב כך‪.‬‬
‫למעט אם נקבע אחרת בנספח א' למכרז ‪ -‬למקרה שתתבקש חשיפת ההצעה ‪ -‬מציע רשאי לציין‬
‫מראש‪ ,‬אלו סעיפים בהצעתו חסויים בהיותם‪ ,‬לדעתו‪ ,‬סוד מסחרי או מקצועי‪ .‬יחד עם זאת‪,‬‬
‫מובהר כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפי שיקול דעתה‪ ,‬להציג כל פרט בהצעה אשר לדעתה‬
‫גילויו מתחייב בכדי לעמוד בדרישות כל דין ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך‪.‬‬
‫מובהר מראש כי בכל מקרה – פרט הנוגע לקריטריון לפיו נקבעת ההצעה הזוכה ‪ -‬לא יהיה‬
‫חסוי‪.‬‬
‫זכות העיון נתונה למציע המשתתף במכרז‪ ,‬בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים‬
‫)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(‪ ,‬תש"ע ‪ .2010 -‬לבקשה לעיון כאמור תצורף המחאה‬
‫לפקודת אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב בסך ‪ 500‬ש"ח לכיסוי העלות הכרוכה בכך‪.‬‬
‫מציע העונה להגדרת "עסק בשליטת אשה" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ב‪,1992-‬‬
‫ומבקש לקבל העדפה בהתאם לקבוע בחוק‪ ,‬יצרף להצעתו אישור ותצהיר כאמור בחוק הנ"ל‪.‬‬
‫ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם‪ ,‬כמכרז עם בחינה דו‪-‬‬
‫שלבית‪ ,‬כמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף‪ ,‬כמכרז מסגרת‪ ,‬או בשילוב של דרכי המכרז‬
‫האמורות ‪ -‬קביעה בעניין זה תהיה בהתאם למפורט בנספח א' למכרז זה‪.‬‬
‫סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית‪ ,‬בכל הקשור למכרז זה ‪ -‬נתונה לבית המשפט המוסמך‪ ,‬בעיר‬
‫באר‪-‬שבע בלבד‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫תמר ביתן‬
‫התקשרויות – אחזקה‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫טל' ‪08-6461022 -‬‬
‫פקס' ‪08-6477663 -‬‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] -‬‬
‫‪8‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫נספח א' למכרז פומבי מס ‪2002/2014‬‬
‫‪ (1‬מהות ההתקשרות‪:‬‬
‫תכנון לצורך אישור מכון התקנים וקבלת אישורו‪ ,‬ביצוע עבודות במאגר מי חירום‪ ,‬ביצוע תחנת‬
‫שאיבה למערכת כיבוי אוטומטית‪ ,‬וביצוע צנרת ראשית מתחנת השאיבה לבניינים דרך המנהרות‬
‫לרבות ביצוע התחברות לבניינים שבהם קיימת מערכת כיבוי אוטומטית פעילה‪.‬‬
‫‪ (2‬מהות ההליך‪:‬‬
‫מכרז פומבי‪.‬‬
‫‪ (3‬אתר‪/‬י הביצוע‪:‬‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‪.‬‬
‫‪ (4‬תקופת ההתקשרות‪:‬‬
‫‪ 6‬חודשים מהמועד הקבוע בצו התחלת עבודה‪.‬‬
‫‪ (5‬תנאי סף‪:‬‬
‫רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים‪ ,‬במועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בכל התנאים‬
‫כאמור בסעיף ‪ 3‬להוראות הכלליות ובתנאים כדלקמן‪:‬‬
‫המציע ביצע מ – ‪ 1/1/2009‬ועד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬לפחות ‪ 2‬פרויקטים של‬
‫תכנון לצורך אישור מכון התקנים וקבלת אישורו וביצוע צנרת הולכה ותחנת לחץ‪ ,‬בהיקף‬
‫של לפחות ‪) ₪ 800,000‬לא כולל מע"מ( בכל פרויקט‪.‬‬
‫"פרויקט" כאמור לעיל יכול שיכלול גם התקנת ספרינקלרים בהיקף מסוים אך חייב לכלול‬
‫תכנון לצורך אישור מכון התקנים וקבלת אישורו וביצוע צנרת הולכה ותחנת לחץ‪ ,‬כאמור‬
‫לעיל‪.‬‬
‫** מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן‬
‫לייחס ניסיון ו‪/‬או מחזור כספי ו‪/‬או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו‪ ,‬לרבות‬
‫חברת אם‪ ,‬חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו‬
‫מיזוג עם המציע‪ ,‬לפי סעיף ‪ 323‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ ,1999-‬טרם המועד האחרון להגשת‬
‫הצעות למכרז זה‪.‬‬
‫‪ (6‬אישור על היקף מחזור כספים שנתי‬
‫להצעה יש לצרף אישור בדבר מחזור הכספים השנתי‪ :‬לפחות ‪) ₪3,000,000‬לא כולל מע"מ( בכל‬
‫אחת מהשנים ‪. 2013 ,2012 ,2011‬‬
‫על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצ"ב או בנוסח דומה לו‪ ,‬בדבר היקף מחזור כספים‬
‫שנתי כאמור‪.‬‬
‫‪ (7‬ערבות השתתפות‪ -‬בוטל‪) .‬ראה הוראה לגבי הגבלת השתתפות במכרזים‪ ,‬בהוראות הכלליות(‪.‬‬
‫‪ (8‬דרישות נוספות‪:‬‬
‫תשלום עבור המסמכים ודמי השתתפות בסך ‪ 500‬ש"ח )אשר לא יוחזרו בכל מקרה(‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪ (9‬מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים‪:‬‬
‫מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים יתקיים ביום ג' ה‪ 18/11/2014 -‬בשעה ‪ ,14:00‬מקום המפגש‬
‫בניין ‪ ,67‬חדר ‪ ,112‬בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס‪ ,‬באר‪-‬שבע‪.‬‬
‫השתתפות נציג מטעם המציע במפגש המציעים ‪ /‬סיור הקבלנים הנה חובה‪.‬‬
‫)מבלי לפגוע באמור בסעיף ‪ 9‬לתנאים הכלליים‪(.‬‬
‫‪ (10‬שאלות הבהרה‪:‬‬
‫שאלות הבהרה בקשר למכרז זה ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬עד ולא יאוחר מיום ג' ה‪-‬‬
‫‪ 25/11/2014‬בשעה ‪ .12:00‬את השאלות כאמור יש להפנות לדואר אלקטרוני בכתובת‬
‫‪ [email protected]‬או לפקס' ‪.08-6477663‬‬
‫‪ (11‬המקום והמועד להגשת הצעות‪:‬‬
‫על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במשרדי מחלקת בינוי‪ ,‬אגף פיתוח‬
‫ולוגיסטיקה‪ ,‬בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס‪ ,‬בניין ‪ ,93A‬חדר ‪ ,001‬עד ולא יאוחר‬
‫מיום א' ה ‪ 7/12/2014 -‬בשעה ‪. 12:00‬‬
‫‪ (12‬ניהול מו"מ‪:‬‬
‫לא ינוהל מו"מ במסגרת המכרז‪.‬‬
‫‪ (13‬אומדן‪:‬‬
‫עד למועד האחרון להגשת ההצעות יופקד בתיבת המכרזים אומדן‪ .‬האוניברסיטה תהיה רשאית‬
‫שלא להתחשב בהצעות נמוכות או גבוהות מהאומדן באופן בלתי סביר לדעתה‪.‬‬
‫‪ (14‬אופן שקלול ההצעות‪:‬‬
‫הליך בחירת הזוכה יתבצע באופן הבא‪:‬‬
‫א( עמידת ההצעות בתנאי הסף‪:‬‬
‫בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף‪.‬‬
‫ב( ניקוד ההצעות‪:‬‬
‫ההצעות שעמדו בתנאי הסף ינוקדו על פי אמות המידה שלהלן‪:‬‬
‫מחיר ‪ 100% -‬מהניקוד המצטבר‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫מסמכים להגשה עם ההצעה‪:‬‬
‫להלן טבלה המרכזת את המסמכים הנדרשים להגשה עם ההצעה‪:‬‬
‫מס"ד‬
‫הפניה לסעיף במסמכי‬
‫המכרז‬
‫‪1‬‬
‫‪ 4‬להוראות הכלליות‬
‫‪2‬‬
‫‪(3.4) 3‬‬
‫להוראות הכלליות‬
‫‪3‬‬
‫‪ 5‬תנאי סף לנספח א'‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫לנספח א'‬
‫המסמך הנדרש‬
‫תאור‬
‫חוברת המכרז על נספחיה‬
‫תשובות בכתב לשאלות‬
‫הבהרה )אם יהיו(‬
‫פרוטוקול סיור קבלנים )אם‬
‫יהיה(‬
‫מסמכים חתומים על ידי‬
‫המציע כנדרש בהוראות‬
‫הכלליות‪.‬‬
‫אישורים לפי חוק עסקאות‬
‫גופים ציבוריים‪ ,‬לרבות‬
‫אישורי ניהול ספרים‬
‫אישורים תקפים‬
‫ניסיון קודם‬
‫על גבי הטופס המצורף‬
‫דמי השתתפות במכרז‬
‫טופס שנמסר למציע‬
‫כחלק ממסמכי המכרז‪,‬‬
‫כשהוא חתום על ידי בנק‬
‫הדואר‬
‫כל המסמכים הנדרשים בטבלה שלהלן יהיו על שם המציע בלבד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫נספח א'‪ 1-‬למכרז‬
‫טופס ניסיון קודם‬
‫רשימת לקוחות לעניין תנאי הסף )סעיף ‪(5‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 5‬בנספח א' למכרז‪,‬‬
‫מס"ד‬
‫שם‬
‫הלקוח‬
‫מהות‬
‫הפרוייקט‬
‫היקף כספי‬
‫)לפחות ‪800,000‬‬
‫ש"ח לא כולל‬
‫מע"מ(‬
‫פרטי איש הקשר‬
‫תקופת הביצוע‬
‫)החל מ‪(2009-‬‬
‫שם‬
‫טלפון‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ (1‬חובה על המציע למלא בטבלה לפחות ‪ 2‬פרוייקטים בהיקף כספי ומועד ביצוע בהתאם להגדרות‬
‫תנאי הסף‪.‬‬
‫‪ (2‬ניתן להציג גם עבודות שבוצעו עבור האוניברסיטה‪ .‬האוניברסיטה רשאית להביא בחשבון ניסיון‬
‫שלילי‪ /‬חיובי שלה עם המציע‪.‬‬
‫‪ (3‬האוניברסיטה רשאית לפנות לאנשי הקשר )לכולם או לחלקם( ולגורמים אחרים על פי שיקול‬
‫דעתה‪.‬‬
‫‪ (4‬הפנייה יכול שתכלול בין היתר את חוות דעתם לעניין‪ :‬רמת ביצוע העבודה‪ ,‬רמת הפיקוח‬
‫המקצועי והמשמעתי‪ ,‬גמישות בשעות העבודה‪ ,‬איכות החומרים‪ ,‬הכלים והציוד וכו'‪.‬‬
‫‪ (5‬ידוע למציע כי חוות דעת שלילית עלולה להביא לפסילת הצעתו במכרז‪.‬‬
‫הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלה שלעיל הנם נכונים ומדויקים‪.‬‬
‫___________________‬
‫חתימה‬
‫_________________‬
‫שם מלא‬
‫‪12‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫אישור רואה חשבון‬
‫אני הח"מ‪ ,________________ ,‬רו"ח של __________________‪ ,‬ח‪.‬פ‪ / .‬מס' מזהה‬
‫___________ )להלן‪" :‬המציע"( מאשר בזאת כי‪:‬‬
‫למציע מחזור כספים שנתי‪ ,‬שלא פחת מ – ‪) ₪ 3,000,000‬לא כולל מע"מ( בשנה‪ ,‬בכל אחת מהשנים‬
‫‪ 2012 ,2011‬ו – ‪.2013‬‬
‫בכבוד רב‬
‫_______________‬
‫שם מלא‬
‫_________________‬
‫חתימה וחותמת‬
‫____________________________‬
‫כתובת‬
‫_________________‬
‫תאריך‬
‫______________________________‬
‫מס' טלפון‬
‫‪13‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫נספח ב' למכרז‬
‫הצעת המציע‬
‫אני החתום מטה‪ ,___________________________ ,‬לאחר שקיבלתי תשובות לכל שאלות ההבהרה‪,‬‬
‫ככל שהיו לי לפני הגשת הצעתי זו ולאחר שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז על נספחיו‪ ,‬את‬
‫המפרט‪,‬תוכניות‪ ,‬את ההסכם ותנאיו‪ ,‬בין שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו‪ ,‬ולאחר שהתאפשר לי‬
‫לבקר באתרי האוניברסיטה והבנתי את השיטה לפיה אצטרך לספק את השירותים ולקבל את התמורה‬
‫ובהתאם לכל הנ"ל‪ ,‬הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את השירותים‬
‫המופיעים במפרט‪ ,‬בתנאי ההסכם ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי זו‪.‬‬
‫ידוע לי ואני מאשר כי‪:‬‬
‫‪ .1‬נכון למועד הגשת ההצעה ‪ -‬המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל‪ ,‬הקפאת הליכים‪ ,‬פירוק‬
‫או הליך משפטי דומה ולא הוגשו נגד נכסיו עיקולים מהותיים או תביעות מהותיות‪,‬‬
‫העלולים לפגוע בתפקודו‪ ,‬ככל שיזכה במכרז‪.‬‬
‫‪ .2‬היה ותבחר הצעת המציע כהצעה הזוכה אני מתחייב להודיע לאוניברסיטה מיד על כל שינוי‬
‫בפרטים אשר בסעיף ‪ 1‬לעיל‪.‬‬
‫‪.3‬הנני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים‪ ,‬ולא‬
‫תאמתי עם איש את המנעותו מהשתתפות במכרז‪.‬‬
‫‪ .4‬המחיר כולל את כל ההוצאות הכרוכות באספקת השירותים כמפורט במסמכי המכרז‬
‫בהסכם ובנספחיו‪.‬‬
‫שם המציע‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫ח‪.‬פ‪ / .‬מס' מזהה‬
‫אחר‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫___________________________________________‬
‫טלפון ‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫פקס‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫דואר אלקטרוני )אם‬
‫יש(‪:‬‬
‫איש קשר‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫תאריך‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫חתימה‬
‫המציע‪:‬‬
‫וחותמת‬
‫___________________________________________‬
‫‪14‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך א'‪2‬‬
‫חוזה לביצוע עבודה ‪ +‬נספח ביטוח ‪ +‬הסכם‬
‫בדבר התיישנות‪ +‬ערבות בנקאית‬
‫‪15‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫חוזה לביצוע עבודה‬
‫מס’ ‪2002/2014‬‬
‫)סימוכין‪ :‬הסכם קבלן ראשי – ‪(467‬‬
‫)נוסח ‪ – 26/2/2012‬נוסח לוגיסטיקה(‬
‫שנערך ונחתם בבאר‪-‬שבע ביום‬
‫בין‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫)להלן‪" :‬האוניברסיטה"(‬
‫מצד אחד‬
‫לבין‬
‫ח‪.‬פ‪.‬‬
‫הקבלן‬
‫)להלן‪" :‬הקבלן"(‬
‫מצד שני‬
‫הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה תכנון לצורך אישור מכון התקנים וקבלת‬
‫אישורו‪ ,‬אספקה והתקנה של מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים( צנרת הולכה ותחנת לחץ‬
‫)להלן‪":‬העבודה"(;‬
‫במכרז מס’‬
‫והואיל והאוניברסיטה קבלה את הצעתו של הקבלן מיום‬
‫לבצוע העבודה במחירים הנקובים בכתב הכמויות המצורף להסכם זה‬
‫‪2002/2014‬‬
‫כנספח ד';‬
‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫פירושים ותוספות‬
‫"חוזה" משמעו – חוזה זה וכן כל המסמכים הנזכרים בסעיף ‪ 2‬לחוזה זה אשר‬
‫‪1.1‬‬
‫הוראותיהם הינן חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫"תנאי החוזה" – תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן של מדינת ישראל נוסח‬
‫תשס"ה – אפריל ‪ 2005‬מדף ‪.3210‬‬
‫‪1.3‬‬
‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "המזמין" יש לקרוא להלן "האוניברסיטה"‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫פרוש "מנהל" בסעיף ‪ 1‬של "תנאי החוזה" הוא סמנכ"ל פיתוח ובינוי של‬
‫האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪1.5‬‬
‫"האתר" – בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "אתר" יש לקרוא "אתר פתוח"‬
‫כהגדרתו בסעיף ‪ 1‬ל"תנאי החוזה"‪.‬‬
‫‪1.6‬‬
‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "ריבית החשב הכללי" או "ריבית פיגורים" יש‬
‫לקרוא "הצמדה וריבית שנתית בשיעור ‪."4%‬‬
‫‪16‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪1.7‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ (1) 3‬ל "תנאי החוזה" לא יהיה זכאי הקבלן להמחות זכויותיו‬
‫הכספיות למוסד בנקאי‪ ,‬אלא אם אישרה זאת האוניברסיטה בכתב ומראש‪.‬‬
‫‪1.8‬‬
‫בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‪ 15‬של "תנאי החוזה"‪ ,‬יבצע הקבלן את‬
‫העבודה בהתאם לכל דיני הבטיחות ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות של‬
‫האוניברסיטה נספח ו' המצורף לחוזה‪ ,‬וכן בהתאם למפורט במפרט המיוחד‬
‫המצורף בזאת‪.‬‬
‫‪1.9‬‬
‫המונח "מבנה" בסעיף ‪ 16‬ל "תנאי החוזה" וכל אימת שמדובר באחריות הקבלן‬
‫לשמירה על המבנה‪ ,‬השגחה עליו ונזק למבנה‪ ,‬משמעו – המבנה לרבות חומרי בנין‪,‬‬
‫אביזרים‪ ,‬מכונות וטובין אחרים הכלולים בעבודה ו‪/‬או אשר נועדו להרכבה או‬
‫התקנה במבנה‪ ,‬בין אם הורכבו או הותקנו במבנה ובין אם לאו‪ .‬אחריותו של‬
‫הקבלן לשמירה תהיה כאחריות שואל והוראות הסעיפים ‪) 8 ,4‬ב(‪ ,10 ,9 ,‬ו‪11 -‬‬
‫סיפא לחוק השומרים‪ ,‬תשכ"ז – ‪ 1967‬לא יחולו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪1.10‬‬
‫סעיפים ‪ 34‬ו‪ 58 -‬ל"תנאי החוזה" מבוטלים בזאת‪.‬‬
‫‪1.11‬‬
‫בוטל‪.‬‬
‫‪1.12‬‬
‫פגמים וחקירת סיבותיהם – מבלי לפגוע בהתחייבויותיו של הקבלן לפי סעיף ‪ 56‬של‬
‫"תנאי החוזה"‪ ,‬מצהיר הקבלן כי בדק את התוכניות וכל המסמכים האחרים של‬
‫החוזה‪ ,‬וכי הוא מקבל על עצמו את האחריות המלאה לאי חדירת רטיבות למבנה‪.‬‬
‫באם יתגלו פגמים בקשר לכך תוך ‪ 5‬שנים אחרי גמר תקופת הבדק‪ ,‬הנובעים בגלל‬
‫ביצוע בלתי מתאים‪ ,‬יהיה חייב לתקן את הפגמים וכל הכרוך בכך על חשבונו ואם‬
‫הפגמים אינם ניתנים לתיקון‪ ,‬יהיה חייב בתשלום פיצויים‪.‬‬
‫‪1.13‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ 64‬ל "תנאי החוזה" ובהוראת כל דין לא תהיה לקבלן זכות‬
‫קיזוז מכל סכום שיגיע לו מן האוניברסיטה כנגד כל סכום שיגיע ממנו‬
‫לאוניברסיטה‪.‬‬
‫‪1.14‬‬
‫לקבלן לא תהיה זכות עכבון על‪-‬פי סעיף ‪ 5‬לחוק חוזה קבלנות‪ ,‬תשל"ד – ‪ 1974‬או‬
‫על פי כל דין אחר‪.‬‬
‫מסמכי החוזה‬
‫המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪:‬‬
‫חוזה לביצוע העבודה על נספחיו‪ ,‬לרבות נספח ביטוח )מצורף(;‬
‫)א(‬
‫"תנאי החוזה" למעט סעיפים ‪) 58 ,34‬לא מצורף(‪.‬‬
‫)ב (‬
‫המפרטים הטכניים המיוחדים והתנאים הכלליים המתייחסים לעבודה )מצורף(‪.‬‬
‫)ג(‬
‫)ד (‬
‫כתב הכמויות )מצורף(‪.‬‬
‫התכניות; לרבות תוכניות אדריכלות‪ ,‬קונסטרוקציה ויתר המערכות בבניין‬
‫)ה(‬
‫)מצורף(‪.‬‬
‫הוראות הממונה על הבטיחות ‪ +‬הוראות הממונה על הביטחון של האוניברסיטה‬
‫)ו(‬
‫)מצורף(‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫)ז (‬
‫)ח(‬
‫‪.3‬‬
‫כל המפרטים והתקנים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים לביצוע העבודה או לכל‬
‫חלק ממנה‪ .‬בהעדר תקן ישראלי יחול תקן אירופאי ‪ ISO‬או תקן אמריקאי מתאים‬
‫)לא מצורף(‪.‬‬
‫מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבין‪-‬משרדית המיוחדת להכנת מסמכי חוזה‬
‫אחידים של משרדי הביטחון‪ ,‬העבודה והשיכון כפי שהוא מעודכן מזמן לזמן )לא‬
‫מצורף(‪.‬‬
‫עדיפות בין מסמכים‬
‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 5‬ל "תנאי החוזה"‪:‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין הוראה שבחוזה זה ובין הוראה הכלולה ב "תנאי החוזה"‬
‫א‪.‬‬
‫– הוראה של חוזה זה עדיפה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין התוכנית האדריכלית ובין תוכניות קונסטרוקציה –‬
‫תוכניות הקונסטרוקציה עדיפות; בכל מקרה של סתירה בין תוכנית כללית ובין‬
‫תוכנית מיוחדת ובכל מקרה של סתירה בין הוראה כללית ובין הוראה מיוחדת –‬
‫התוכנית המיוחדת וההוראה המיוחדת עדיפות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין הוראות דין ובין המפרט ובכל מקרה של סתירה בין‬
‫דרישת תקן ובין המפרט – הדרישה המחמירה עדיפה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫התחייבות הקבלן לבצע את העבודה‬
‫הקבלן יבצע את העבודה וימלא את כל התחייבויותיו וחיוביו בהתאם להוראות חוזה זה‬
‫והוראות כל דין‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תשלום שכר החוזה‬
‫תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם‬
‫א‪.‬‬
‫לחוזה‪ ,‬מתחייבת האוניברסיטה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמשמעו ב "תנאי‬
‫החוזה" בהתאם להוראות החוזה‪ ,‬על פי הכמויות שבוצעו בפועל על ידי הקבלן על‬
‫פי החוזה במחירים הנקובים בכתב הכמויות נספח ד' לחוזה‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד‪ ,‬אין‬
‫לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה או ככמויות אשר ביצע למעשה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שווי החוזה המבוסס על כתבי הכמויות מסתכם‪ ,‬באומדן‪ ,‬בסך של‬
‫(‪.‬‬
‫)במילים‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שכר החוזה ישולם בתוספת מע"מ כדין‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫המחירים הנקובים בכתב הכמויות לא יישאו הפרשי הצמדה‪.‬‬
‫ש"ח‬
‫אופן התשלום של תשלומי ביניים ושל החשבון הסופי‬
‫תשלומי ביניים יבוצעו בהתאם לסעיף ‪ (3) 59‬ל "תנאי החוזה";‬
‫א‪.‬‬
‫מועד התשלום – על אף האמור בסעיף ‪) (3) 59‬א( יהיה מועד התשלום לקבלן שוטף‬
‫‪ 60 +‬יום מיום הגשת החשבון לאוניברסיטה‪ ,‬ובלבד שהחשבון אושר על‪-‬ידי מנהל‬
‫הפרוייקט ועל ידי האוניברסיטה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫החשבון הסופי ישולם לקבלן ביום ה‪ 90 -‬מיום הגשת החשבון הסופי ובלבד‬
‫שאושר על ידי המפקח ועל ידי המנהל וניתנה לקבלן תעודת השלמה‪.‬‬
‫החשבון הסופי ישולם לקבלן לאחר שהקבלן המציא לאוניברסיטה ערבות בנקאית‬
‫כערבות בדק‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫סכום המע"מ בגין התשלומים אשר שולמו לקבלן על פי חוזה זה ישולם לקבלן‬
‫ביום ה‪ 15 -‬לחודש הקלנדרי בו מבוצע תשלום המע"מ בפועל ע"י הקבלן לשלטונות‬
‫המס‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪.7‬‬
‫ערבויות ביצוע ובדק‬
‫א‪.‬‬
‫ערבות ביצוע ‪ :‬בהתאם לשווי החוזה הנזכר לעיל‪ ,‬הקבלן ימציא עם חתימת חוזה‬
‫ש"ח‬
‫ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 8‬לתנאי החוזה‪ ,‬על סך של‬
‫( )השווים ל ‪ 5% -‬מערך ההצעה בתוספת מע"מ‪ (.‬סכום הערבות‬
‫)במילים‪:‬‬
‫יהיה צמוד למדד כאמור בסעיף ‪5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם‬
‫הערבות למדד(;‬
‫ב‪.‬‬
‫ערבות בדק ‪ :‬ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬בשיעור של ‪ 5%‬מערך החשבון הסופי‬
‫בתוספת מע"מ צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף ‪ 5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה‬
‫למדד ‪ -‬תוצמד גם הערבות למדד(; הערבות תהיה בתוקף לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ערבות בדק לעבודות אלקטרו ‪ -‬מכניות ‪ :‬כלל החוזה עבודות אלקטרו – מכניות‪,‬‬
‫כמפורט בתנאים הכללים – ימסור הקבלן לאוניברסיטה‪ ,‬ערבות בנקאית‬
‫אוטונומית‪ ,‬כערבות בדק‪ ,‬בשיעור של ‪ 5%‬מערך החשבון הסופי בתוספת מע"מ‬
‫בגין העבודות הללו; הערבות תהיה צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף ‪ 5‬ד' לעיל‬
‫)ככל שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם הערבות למדד(; לתקופה של ‪ 12‬חודשים‬
‫נוספים‪ ,‬מתום תקופת ערבות הבדק כאמור בסעיף ב' לעיל‪.‬‬
‫הערבויות השונות יהיו בנוסח הערבות המצ"ב לחוזה זה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫התחלת העבודה וסיומה ופיצוי על איחור בסיומה‬
‫האוניברסיטה מתחייבת להעמיד לרשות הקבלן את שטח העבודה כשהוא פנוי‬
‫א‪.‬‬
‫‪ ,‬כאמור בצו התחלת העבודה‪.‬‬
‫בתאריך‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה בתאריך שיקבע בצו להתחלת העבודה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לסיים את העבודה תוך ‪ 6‬חודשים ובכל מקרה לא יאוחר מיום‬
‫‪ .‬לא סיים הקבלן את העבודה תוך המועד הנ"ל‪ ,‬ישלם הקבלן לאוניברסיטה‬
‫סכום של ‪ 2,000‬ש"ח לכל יום קלנדרי של איחור‪ ,‬כדמי נזקים מוסכמים ומוערכים‬
‫מראש‪ .‬סכום זה יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף ‪ 62‬של תנאי החוזה‪ ,‬ויוגדל‬
‫בשיעור עליית המדד בחודש שבו נסתיימה העבודה למעשה לעומת מדד הבסיס‬
‫הנקוב בסעיף ‪5‬ד' לעיל‪.‬‬
‫הצדדים אומדים בסך הנ"ל את הנזק שייגרם לאוניברסיטה על ידי הקבלן במקרה‬
‫של איחור בסיום העבודה‪ .‬דמי הנזקים האמורים יגיעו לאוניברסיטה בלי כל צורך‬
‫בהוכחה של עצם הנזקים ו‪/‬או שיעור הנזקים‪ ,‬אולם אין באמור בסעיף זה כדי‬
‫לפגוע בזכותה של האוניברסיטה להוכיח ולקבל מהקבלן פיצוי על נזק העולה על‬
‫דמי הנזקים הנזכרים בסעיף זה‪ .‬תשלום הסכום הנ"ל או ניכויו אין בו לכשעצמו‬
‫משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל‬
‫‪19‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫התחייבות אחרת לפי החוזה ואין בו כדי לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים‬
‫לאוניברסיטה לפי חוזה זה או לפי כל דין‪ ,‬לרבות זכות לבטל את החוזה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ד‪.‬‬
‫איחר הקבלן בסיום העבודה – לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה בגין שכר העבודה‬
‫כתוצאה מתנודות במדד בתקופת האיחור‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫על מנת למנוע ספקות‪ ,‬מוצהר ומוסכם בזה שהופעה או אי‪-‬הופעה של פועלים לא‬
‫תזכה את הקבלן בדחיית מועד סיום העבודה ולא תשחרר אותו מאחריות לביצוע‬
‫העבודה במועד המוסכם‪.‬‬
‫קבלנים אחרים בחוזה ישיר עם האוניברסיטה‬
‫בוטל‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה‪ ,‬לפי הוראות המפקח‪ ,‬לכל קבלן אחר וכן כל‬
‫אדם או גוף אחרים שיאושרו לצורך זה על ידי המנהל ולעובדיהם‪ ,‬הן באתר והן‬
‫בסמוך אליו‪ ,‬וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם השימוש בשירותים‬
‫ובמתקנים שהותקנו על ידו‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬הקבלן מתחייב‬
‫לתת את כל השירותים המפורטים במפרט המיוחד ובמפרט הכללי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ (2) 30‬ו – )‪ (3‬ל"תנאי החוזה" – בטלים‪ .‬לא תשולם תמורה על שרות או עבודת‬
‫קבלנים אחרים‬
‫ד‪.‬‬
‫בטל‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫קרוב לוודאי שעקב ריבוי הקבלנים האחרים ועל אף תכנון קפדני ותיאום נכון‪,‬‬
‫עלולות להיווצר נסיבות אשר תגרומנה להפרעות הדדיות‪ ,‬על כל הכרוך בתופעות‬
‫אלו‪ ,‬ורואים את הקבלן כמי שהביא הפרעות אלה בחשבון במסגרת הצעתו‪.‬‬
‫האוניברסיטה לא תכיר בשום תביעות הנובעות מהפרעות‪ ,‬משיבושי לוח הזמנים‬
‫ו‪/‬או מתוצאותיהם‪ ,‬או מכל הקשור בהם‪ ,‬והקבלן פוטר אותה מכל התביעות האלו‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫במידה ונוסף לקבלנים האחרים יועסקו בשטח העבודה גורמים אחרים שאינם‬
‫בבחינת קבלנים אחרים‪ ,‬כגון בזק‪ ,‬חברת החשמל לישראל וכדומה‪ ,‬יבצע הקבלן‬
‫את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה‪ ,‬והוא מתחייב‬
‫לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה‪ .‬נתגלעו חילוקי דעות‬
‫בין הקבלן לגורמים האחרים בקשר להפרעות‪ ,‬תביעות הדדיות וכיו"ב‪ ,‬יימסרו כל‬
‫העניינים השנויים במחלוקת לשיקול דעתו של המנהל‪ ,‬והכרעתו תחייב את הקבלן‪.‬‬
‫הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו עבור התיאום ושיתוף הפעולה עם גורמים‬
‫אלה‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫תיקונים ובדק‬
‫מודגש בזאת‪ ,‬כי משך תקופת הבדק ותנאיה יהיו כמפורט בפרק י' ל‪" -‬תנאי החוזה"‪,‬‬
‫בשינויים כאמור לעיל ובתנאים הכללים ו‪/‬או במפרט הטכני‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫ביטוח קבלן‬
‫‪11.1‬‬
‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 19‬ל"תנאי החוזה"‪ ,‬ימלא הקבלן אחר התנאים המפורטים‬
‫בנספח ביטוח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫על אף האמור בסעיפים ‪ 19‬ו‪ 20 -‬ל "תנאי החוזה" עורכת האוניברסיטה ביטוח‬
‫"עבודות קבלניות" במסגרתו מבוטחים האוניברסיטה והקבלן יחד ולחוד‪ .‬דמי‬
‫השתתפות הקבלן בפרמית ביטוח "עבודות קבלניות" הינם בשיעור של ‪ 0.6%‬משכר‬
‫החוזה‪ ,‬אשר ינוכו מהתשלום הראשון לקבלן‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪.12‬‬
‫הפרות יסודיות של החוזה‬
‫בלא לגרוע מכלליות ההגדרה שבסעיף ‪ 6‬לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(‪ ,‬תשל"א‪,‬‬
‫‪ 1970‬התחייבויות הקבלן כמפורט מטה הינן תנאים יסודיים בחוזה‪ ,‬והפרתו של כל אחד‬
‫מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫סעיף ‪ 7‬לעיל;‬
‫סעיף ‪) 8‬ג( לעיל;‬
‫סעיף ‪) 9‬ב( לעיל;‬
‫סעיף ‪ 11‬לעיל;‬
‫ב"תנאי החוזה"‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫סעיף ‪) (1) 11‬א(;‬
‫סעיף ‪;15‬‬
‫סעיף ‪;22‬‬
‫סעיף ‪; 35‬‬
‫סעיף ‪;(1) 41‬‬
‫‪.13‬‬
‫סכסוכים‬
‫סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לחוזה זה מסורה לבית המשפט המוסמך בעיר‬
‫א‪.‬‬
‫באר‪-‬שבע בלבד‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת‪ ,‬כי שום חילוקי דעות או פנייה לבית משפט לא תקנה‬
‫לקבלן זכות להפסיק את ביצוע העבודה או חלק ממנה‪ ,‬וכל הפסקה כזאת תיחשב‬
‫כהפרת החוזה‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫כל המוטל לפי החוזה על הקבלן – על חשבונו‬
‫פעולה‪ ,‬חובה‪ ,‬התחייבות‪ ,‬אחריות‪ ,‬הוצאות או דבר אחר המוטלים בחוזה זה או על פיו‪,‬‬
‫במישרין או בעקיפין‪ ,‬במפורש או מכלל‪ ,‬על הקבלן – הנם על חשבונו של הקבלן לבדו אלא‬
‫אם כן נאמר במפורש בחוזה זה – ובמידה ונאמר – שהפעולה‪ ,‬החובה‪ ,‬ההתחייבות‪,‬‬
‫האחריות‪ ,‬ההוצאות או הדבר האחר הנם על חשבון האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫הוצאות ביול‬
‫הוצאות ביול החוזה אם יהיו חלות על הקבלן‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫כתובות הצדדים‬
‫לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה‪:‬‬
‫כתובת האוניברסיטה‪ :‬אוניברסיטת בן גוריון בנגב ת‪.‬ד‪ ,653 .‬באר‪-‬שבע ‪84105‬‬
‫כתובת הקבלן‪:‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום בבאר‪-‬שבע‬
‫_____________________‬
‫הקבלן‬
‫_____________________‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫)להלן‪" :‬החברה"(‪ ,‬מאשר בזאת‪ ,‬כי החתומים‬
‫‪ ,‬עו"ד‪/‬רו"ח של החברה‬
‫אני הח"מ‪,‬‬
‫מעלה בשם החברה מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה‪ ,‬וכי חתימותיהם דלעיל מחייבות ומזכות‬
‫את החברה לכל דבר ועניין ‪.‬‬
‫_____________________‬
‫חתימת עו"ד‪/‬רו"ח‬
‫‪21‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫ערבות בנקאית אוטונומית‬
‫בנק‪ ____________ :‬בע"מ‬
‫סניף‪________________ :‬‬
‫כתובת הסניף‪__________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬ערבות בנקאית מס'‬
‫‪.1‬‬
‫אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ___________ ש"ח )במילים‪:‬‬
‫מאת‬
‫שתדרשו‬
‫הערבות"(‬
‫"סכום‬
‫)להלן‪:‬‬
‫_________________ש"ח(‬
‫_____________________ )להלן‪" :‬הנערב"( בקשר עם חוזה _________________‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמותו בתוספת הפרשי הצמדה או‬
‫לדרוש מאתנו‪ ,‬מפעם לפעם‪ ,‬סכומים על חשבון סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה‪,‬‬
‫ובמקרה כזה לאחר כל תשלום תישאר ערבות זו בתוקפה ביחס ליתרת סכום הערבות‪,‬‬
‫בתוספת הפרשי הצמדה ובלבד שהסכום הכולל של דרישותיכם‪ ,‬לא יעלה על סכום הערבות‬
‫בתוספת הפרשי הצמדה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית‪ .‬אנו נשלם לכם‪ ,‬מיד לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא‬
‫יאוחר מאשר תוך ‪) 5‬חמישה( ימים ממועד קבלת דרישתכם‪ ,‬כל סכום שיידרש על ידכם‬
‫בגבולות סכום הערבות ובתוספת הפרשי הצמדה‪ ,‬מבלי שיהיה עליכם לנמק דרישתכם ומבלי‬
‫שיהיה עליכם לבסס או להוכיח את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה‬
‫לעמוד לנערב בקשר לחיוביו כלפיכם‪ .‬אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה‬
‫מהנערב או מצד שלישי אחר כלשהו את תשלומו של סכום הערבות‪ ,‬כולו או מקצתו‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר‬
‫לנו בכתב לא יאוחר מאשר בתאריך זה‪ .‬דרישה בפקס או במברק לא תתקבל‪ .‬לאחר תאריך‬
‫זה תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬
‫__________________________‬
‫חתימות וחותמת הבנק‬
‫תאריך‪____________ :‬‬
‫‪22‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫נספח לאישור עריכת ביטוחי הקבלן‬
‫תאריך_________‬
‫לכבוד‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב )להלן‪" :‬האוניברסיטה"(‬
‫באר‪-‬שבע‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬חוזה ביניכם לבין ___________________ )להלן‪" :‬הקבלן"(‬
‫לביצוע עבודות ‪) .............................................................‬להלן‪" :‬העבודות"(‬
‫הננו מאשרים כי החל מיום _______________ ועד יום _______________ערכנו את הביטוחים‬
‫המפורטים להלן‪.‬‬
‫‪ .1‬ביטוח עבודות קבלניות‪ ,‬כמפורט בהמשך‪ ,‬נערך על שם הקבלן‪ ,‬על שם האוניברסיטה ו‪/‬או‬
‫הבאים מטעמה ו‪/‬או על שם המפקח ו‪/‬או קבלנים ו‪/‬או קבלני משנה ו‪/‬או על הבאים מכוחם מפני‬
‫אבדן‪ ,‬נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪ .‬ביטוח העבודות‬
‫הקבלניות כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלן‪ ,‬כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה‬
‫הינו בהתאם לנוסח טופס הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות‪ ,‬הידוע כ"ביט" מהדורה _______‪,‬‬
‫כאמור‪:‬‬
‫הפוליסה‬
‫בטופס‬
‫הכלולות‬
‫ההרחבות‬
‫כל‬
‫על‬
‫א‪ .‬פרק )‪ - (1‬נזק רכוש‬
‫ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" המבטח בפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו‬
‫לעבודות במשך תקופת העבודות ו‪/‬או במשך תקופת התחזוקה "מורחבת" בת ‪ 12‬חודשים‬
‫לפחות‪ ,‬לעניין קיום התחייבויותיו של הקבלן במשך תקופה זו ו‪/‬או גילוי נזק במשך תקופת‬
‫התחזוקה עקב סיבה הנעוצה בתקופת העבודות‪ .‬סכום הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה‬
‫מחדש של העבודות‪.‬‬
‫שווי העבודות ‪.......................................................‬‬
‫* הביטוח יורחב לכלול גם את הכיסויים הבאים‪:‬‬
‫רכוש בהעברה ‪ -‬בסכום שלא יפחת מ‪ 200,000 -‬ש"ח‬
‫הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק בסכום שלא יפחת מ‪ 200,000-‬ש"ח או ‪ 15%‬מהנזק‪ ,‬לפי‬
‫הגבוה‪.‬‬
‫ציוד‪ ,‬מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרויקט הסופי בסכום שלא יפחת מ‪ 60,000-‬ש"ח‬
‫נזק ישיר של תכנון‪ ,‬חומרים ועבודה לקויים בסכום שלא יפחת מ‪ 20%-‬מסכום הביטוח‪.‬‬
‫פינוי הריסות בסכום שלא יפחת מ‪ 10%-‬מסכום הביטוח‪.‬‬
‫נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח בסכום שלא יפחת מ‪-‬‬
‫‪ 1,000,000‬ש"ח‬
‫הוצאות מיוחדות בסכום של ‪ 80,000‬ש"ח לפחות‪.‬‬
‫)* בהתקשרויות שהיקף תקבולי הקבלן עולה על ‪(.₪ 250,000‬‬
‫מוסכם במפורש כי לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות‪ ,‬הזכות לניהול מו"מ והזכות‬
‫לקבלת תגמולי ביטוח נתונה לאוניברסיטה בלבד‪.‬‬
‫הפרק כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי האוניברסיטה ו‪/‬או‬
‫המפקח ו‪/‬או קבלני המשנה ו‪/‬או הבאים מטעמם‪ ,‬וכן כלפי כל אדם או גוף שהאוניברסיטה‬
‫התחייבה כלפיהם כי ביטוח העבודות יכלול ויתור על זכות תחלוף לטובתם‪ ,‬אולם הויתור‬
‫כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פרק )‪ - (2‬אחריות כלפי צד ג'‬
‫חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע‪,‬‬
‫בגבול אחריות שלא יפחת מ – _________ ‪ * ₪‬לאירוע ולתקופת הביטוח‪.‬‬
‫מוסכם כי פרק זה גם מכסה חבות בשל פגיעה או נזק עקב השימוש בכלי רכב אשר נגרם‬
‫בתחום אתר העבודות ו‪/‬או בסביבתו המיידית )במפורש למעט חבות אשר חובה לבטחה‬
‫ע"פ דין( וזאת מעבר לגבול האחריות המקובל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי עקב‬
‫השימוש בכלי רכב‪ .‬הכיסוי כולל במפורש גם סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬
‫הביטוח לא יכלול חריג לעניין תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי‪.‬‬
‫הביטוח אינו כולל חריג לעניין לחבות בגין נזק הנובע משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי‬
‫רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה‪ ,‬שאין חובה חוקית לבטחו‪.‬‬
‫* היקף תקבולי קבלן עד ‪ 2,000,000 - ₪ 250,000‬ש"ח ; היקף תקבולי קבלן מעל ‪250,000‬‬
‫‪ 4,000,000 - ₪‬ש"ח‬
‫ג‪.‬‬
‫פרק )‪ - (3‬אחריות מעבידים‬
‫חבות כלפי המועסקים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע‪ ,‬תוך כדי‬
‫עקב ביצוע העבודות‪ ,‬בגבול אחריות של לפחות ‪ 20,000,000‬ש"ח לתובע‪ ,‬למקרה ולתקופת‬
‫הביטוח‪ .‬הביטוח לא כולל כל הגבלה בדבר קבלנים‪ ,‬קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר‬
‫העסקת נוער כחוק‪.‬‬
‫‪ .2‬הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותנו לתחלוף מכל יחיד מיחיד המבוטח ומכל‬
‫אדם או גוף שהמבוטח התחייב לשפותו או הקשור לעבודה‪ .‬סעיף זה לא יחול לטובת מי שגרם‬
‫לנזק מתוך כוונת זדון‪.‬‬
‫‪ .3‬אנו מאשרים בזה כי הקבלן בלבד ישא לבדו בתשלום הפרמיה‪.‬‬
‫‪ .4‬אנו מאשרים בזה כי במקרה הארכת משך העבודה‪ ,‬נאריך את תקופת הביטוח בהתאם‪.‬‬
‫‪ .5‬אנו מאשרים בזה כי הביטוחים לעיל הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי‬
‫האוניברסיטה ו‪/‬או המפקח ו‪/‬או הבאים מטעמם‪.‬‬
‫הביטוחים הנ"ל‪ ,‬לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת העבודות‪ ,‬אלא אם תשלח לכם הודעה על‬
‫כך בדואר רשום‪ ,‬לפחות ‪ 60‬יום מראש‪.‬‬
‫אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור‬
‫באישור זה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫__________________‬
‫חתימה וחותמת המבטח‬
‫_______________‬
‫שם ותפקיד החותם‬
‫‪24‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫הסכם בדבר תקופת התיישנות תביעות הקבלן‬
‫נספח ____‬
‫ב י ן‪:‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫)להלן‪" :‬האוניברסיטה"(‬
‫מצד אחד;‬
‫לבין‪:‬‬
‫הקבלן‪:‬‬
‫)להלן‪" :‬הקבלן"(‬
‫ח‪.‬פ‪.‬‬
‫מצד שני;‬
‫הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה כמפורט בהסכם המצ"ב והיא קבלה את הצעתו‬
‫של הקבלן לבצוע העבודה כאמור בהסכם המצ"ב;‬
‫והואיל ובהתאם להוראות חוק ההתיישנות‪ ,‬התשי"ח – ‪ ,1958‬רשאים הצדדים לקבוע ביניהם‬
‫תקופת התיישנות מוסכמת לעניין ההסכם המצ"ב;‬
‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫לקבלן לא תהינה כל דרישה‪ ,‬טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה‪ ,‬על פי ההסכם המצ"ב‬
‫והעבודות המבוצעות במסגרתו )בין אם נכללו במסגרתו מראש ובין אם הוספו כעבודות‬
‫נוספות(‪ ,‬בין אם נדרשו בחשבונות ביניים ובין אם לאו‪ ,‬וזאת בחלוף המועדים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬
‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום‪ ,‬בגין החשבון הסופי שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לא הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬
‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום בגין החשבון האחרון שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אין באמור לעיל בכדי לשנות או לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם המצ"ב או בנספחיו‬
‫לרבות חובת הקבלן להגיש חשבון סופי ורשימת תביעות‪ .‬במקרה של סתירה ‪ -‬האמור לעיל‬
‫יגבר על כל הוראה אחרת בהסכם ונספחיו לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בדין לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪ ,‬ככל שניתן‬
‫להתנות על הוראות הדין‪ ,‬ובלבד שאין בהוראת כל דין בכדי לקצר את תקופת ההתיישנות‬
‫לתקופות קצרות יותר מן האמור לעיל‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫_____________________‬
‫_____________________‬
‫הקבלן‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫‪25‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ג'‪1‬‬
‫תנאים כלליים מיוחדים‬
‫‪26‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫תנאים כלליים‬
‫תאור העבודה‬
‫‪00.01‬‬
‫ביצוע עבודות תכנון לצורך אישור מכון התקנים וקבלת אישורו‪ ,‬אספקה והתקנה של מערכת כיבוי‬
‫אש אוטומטית )ספרינקלרים( צנרת הולכה ותחנת לחץ בקמפוס אוניברסיטת בן‪-‬גוריון‪ ,‬כמפורט‬
‫בכתב הכמויות ובמפרט הטכני‪.‬‬
‫‪ 00.02‬היקף עבודה וצורת התקשרות‬
‫המזמין יהיה רשאי ‪ -‬עפ"י שיקולו הבלעדי והבלתי ניתן לערעור ‪ -‬לבצע חלק מהמרכיבים‬
‫העיקריים של העבודה‪.‬‬
‫בחירת המזמין לבצע חלק אחד מהמרכיבים העיקריים של העבודה לא תביא לכל שינוי‬
‫במחירי היחידה‪ ,‬ולא תהיה לקבלן כל עילה ותביעה בגין החלטה זו של המזמין ‪ -‬הן בנושא‬
‫מחירי יחידה והן בנושא לוחות זמנים‪.‬‬
‫‪ 00.03‬תקופת הביצוע‬
‫תקופת הביצוע הכוללת לביצוע כל העבודה של הקבלן‪ ,‬תהיה ‪ 6‬חודשים מיום שיקבע‬
‫כתאריך התחלת העבודה‪.‬‬
‫עמידה בלוח זמנים היא מעיקרו של מכרז‪/‬חוזה זה והקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים‪,‬‬
‫כולל עבודה במשמרות נוספות ותגבור עובדים וציוד‪ ,‬לפי הוראות המפקח ללא תמורה‬
‫נוספת‪ ,‬כדי לעמוד בלוח הזמנים‪.‬‬
‫‪ 00.04‬שלבי ביצוע ולוח זמנים‬
‫הקבלן מתחייב להתחיל בעבודות מיד לאחר קבלת צו התחלת העבודה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תוך שבעה )‪ (7‬ימים מיום חתימת החוזה יגיש הקבלן למפקח לוח זמנים‬
‫ערוך בתוכנת ‪ .MS-PROJECT‬לאחר בדיקתו ואישורו עם או בלי שינויים יהפוך‬
‫לוח זמנים זה למסמך בחוזה וכל איחור לגביו ישמש הוכחה כי קצב התקדמות‬
‫העבודה אינו מבטיח את השלמתה בזמן ועל הקבלן יהיה מיד לאחוז בכל האמצעים‬
‫הדרושים לתיקון המצב‪.‬‬
‫כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים ובעדכונו השוטף‪ ,‬יחולו על הקבלן‪.‬‬
‫לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור לעיל‪ ,‬רשאי המפקח להזמין לוח זמנים כנ"ל‬
‫ממי שיבחר‪.‬‬
‫הלוח יחייב את הקבלן ועלות הכנתו תחול על חשבונו‪ ,‬או תנוכה מהחשבון הראשון‬
‫שיגיש הקבלן‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪ 00.05‬תנאי העבודה‬
‫הקבלן מצהיר כי סייר באתר הבניה והכיר היטב דרכי הגישה אליו‪ ,‬מיקומם של‬
‫א‪.‬‬
‫מתקנים שכנים‪ ,‬הכיר את תנאי העבודה באתר וכל המשתמע מכך לגבי ארגון וביצוע‬
‫עבודתו ‪ -‬לרבות בדיקה מדוקדקת של מצב קיים‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר כי למד‪ ,‬הכיר והבין על‪-‬בוריים את התנאים‪ ,‬המפרטים‪ ,‬התוכניות‬
‫וכתבי הכמויות המצורפים‪ ,‬וכי יבצע את עבודתו עפ"י דרישותיהם כלשונן וכרוחן‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר כי יבצע את העבודה בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים‪ ,‬צווים או‬
‫תקנות בני‪-‬תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או חלק מהם הוא בתחומי‬
‫סמכותה הרשמית‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר בזה כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה הללו ולא‬
‫תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי‪-‬הכרתם‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫על הקבלן להביא בחשבון את התנאים המיוחדים הנובעים ממיקומו של האתר‬
‫בתוך וליד כבישים פעילים ולעיתים אף בצורה אינטנסיבית ובסמוך למבנים‬
‫קיימים‪ .‬על הקבלן לתכנן את מהלך עבודותיו השונות באופן המתאים ביותר‬
‫לצרכיו אולם כל פתרון חייב להביא בחשבון שלא תיפגע תנועת כלי הרכב והולכי‬
‫הרגל ולא ייגרם נזק ישיר או עקיף למוסדות הציבור‪ ,‬בצמוד לאתר הבניה‬
‫ובסביבתו – נזק אשר אם ייגרם‪ ,‬יהיה באחריות הבלעדית והמלאה של הקבלן‪.‬‬
‫בתום שעות העבודה היומיות יסגור הקבלן את האתר באופן שימנע כניסת כל אדם‬
‫לתחום האתר‪ .‬לא תותר לינת עובדים באתר למעט השומר באתר מטעם הקבלן‪.‬‬
‫בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬על הקבלן להימנע מביצוע כל דבר שיפריע לפעילות הרגילה של‬
‫הבנינים הסמוכים לאתר העבודות‪ .‬כמו כן עליו לשמור את כל דרכי הגישה לאתר‬
‫וסביבתו שהוא עובר בהן במצב תקין ונקי‪ ,‬ולתקן ו‪/‬או לנקות מיידית כל נזק או‬
‫לכלוך שנגרם על ידו ו‪/‬או מי מטעמו‪.‬‬
‫במידה ולא יתקן ו‪/‬או ינקה כאמור – זכאי המזמין לבצע זאת בעצמו ולנכות את‬
‫הוצאותיו בקשר לכך מחשבונות הקבלן‪.‬‬
‫בנוסף לכל האמור לעיל‪ ,‬מצהיר בזה הקבלן כי הוא יוודא שיש בידו את כל‬
‫האינפורמציה על מצב המתקנים התת‪-‬קרקעיים והעיליים בתחומי האתר ובקרבתו‬
‫וינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה עליהם ובכך הוא משחרר את המזמין מכל‬
‫אחריות לנזק אשר יגרם לאותם המתקנים ו‪/‬או למשתמשים בהם ומתחייב להביא‬
‫לתיקונם המיידי על חשבונו )אם ייפגעו(‪ ,‬וזאת לשביעות רצון המפקח‪ .‬כן ירצה‬
‫הקבלן את המזמין על כל תביעה שתוגש נגדו בגין נזק למתקנים הנ"ל‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪ 00.07‬אמצעי זהירות‬
‫על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתיאום והכוונת תנועת הכלים המכניים‬
‫א‪.‬‬
‫כולל כניסה ויציאה מהאתר והשתלבותם בתנועה בכבישים הסמוכים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כן ינקוט הקבלן אמצעי זהירות מירביים בנוגע לעוברים ושבים‪ ,‬לרבות סטודנטים‬
‫המצויים בסביבת האתר‪.‬‬
‫על הקבלן לדאוג לסידורי בטיחות מתאימים בעת בצוע העבודה על מנת להבטיח‬
‫מפני תאונות ונזקים בנפש ורכוש‪ .‬הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל תאונה ונזק בין‬
‫לרכוש ובין לגוף או לנפש שיגרמו בגין בצוע העבודות וישא בכל תיקון ו‪/‬או עבודה‬
‫ו‪/‬או פיצוי שידרשו עקב כך במשך תקופת בצוע העבודה ועד תוך תקופת האחריות‬
‫כפי שסוכם בחוזה‪ .‬בפוליסה יהיה סעיף המתנה ביטול הפוליסה באישור בכתב‬
‫מאת מזמין העבודה במסמך זה‪.‬‬
‫‪ 00.08‬השגחה ואחריות‬
‫בהשלמה ובעדכון למפורט לעיל ומבלי לגרוע מהמפורט לעיל‪ ,‬הקבלן יהא אחראי לכל נזק‬
‫שהוא‪ ,‬בין לנזק גוף בין לנזק רכוש‪ ,‬ולכל נזק אחר שיגרם למזמין או לכל צד שלישי או לכל‬
‫עובד כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן הנובע‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬מביצוע‬
‫העבודות או בקשר אליהן‪ ,‬בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן‪ ,‬וכן יהיה אחראי לכל‬
‫נזק שיגרם על ידי עובדיו או קבלני משנה או ספקים או שלוחיו או כל הנתון למרותו – לכל‬
‫אדם או חפץ המצויים באתר ביצוע העבודות ובסביבתו‪ .‬בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות‬
‫האמור לעיל‪:‬‬
‫מיום החוזה ועד להשלמת כל התחייבויות הקבלן כלפי המזמין בהתאם לחוזה‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫יהא הקבלן בלבד אחראי כלפי כל אדם ורשות לנזק שייגרם לאדם או לרכוש‪,‬‬
‫לרבות דרכים‪ ,‬צנרת וכבלים תת קרקעיים‪ ,‬כתוצאה מביצוע התחייבויותיו בהתאם‬
‫לחוזה זה‪ ,‬כתוצאה מהחזקתו במקרקעין‪ ,‬כתוצאה מהעבודות וכתוצאה מכל‬
‫פעולה או מחדל של הקבלן‪ ,‬עובדיו‪ ,‬מוזמניו ושאר צדדים שלישיים )לרבות קבלני‬
‫משנה וספקים מטעמו( בקשר למקרקעין או לעבודות או בקשר לביצוע כל‬
‫התחייבות אחרת מהתחייבויותיו על פי חוזה זה‪.‬‬
‫מיום תחילת החוזה ועד ליום השלמת כל העבודות וקבלת העבודה על ידי מזמין‪,‬‬
‫יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודות‪.‬‬
‫נגרם נזק לעבודות בטרם השלמתן ו‪/‬או בטרם נתקבלו ע"י המזמין‪ ,‬ואשר נובע‬
‫מסיבה כלשהיא יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הוראות סעיף קטן זה תחולנה גם על נזק שנגרם תוך כדי עבודות תיקון ובדק‬
‫שיבוצעו על ידי הקבלן‪ ,‬אף לאחר השלמת העבודות וקבלתן על ידי המזמין‪.‬‬
‫הקבלן יהא אחראי לכל נזק רכוש ו‪/‬או נזק גוף שייגרם לעובדיו או לשלוחיו‪ ,‬או לכל‬
‫אדם אחר שנמצא בשטח ו‪/‬או באתר העבודה או נמצא בשירותו‪ ,‬כתוצאה מתאונה‬
‫או פגיעה גופנית כלשהיא‪ ,‬או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי עקב או במהלך ביצוע‬
‫העבודות‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים‪ ,‬תוך כדי ביצוע העבודות‪ ,‬למניעת כל פגיעה‬
‫בלתי סבירה בנוחות הציבור על מנת שלא תהא כל הפרעה בזכות השימוש בדרכים‬
‫ציבוריות או ברכוש אחר‪.‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק או קלקול שייגרמו לרכוש ציבורי‬
‫כלשהוא‪ ,‬לרבות דרכים מכל סוג‪ ,‬מדרכות‪ ,‬רשת מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬תיעול‪ ,‬חשמל‪ ,‬טלפון‬
‫וכיוצא באלה‪ ,‬תוך כדי ביצוע חיוביו על פי חוזה זה‪ ,‬וכל נזק כזה יתוקן על חשבונו‬
‫לשביעות רצונו של כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים‬
‫להבטחת רכוש וחיי אדם באתר וסביבתו בעת ביצוע העבודות כגון‪ :‬כל אמצעי‬
‫מיגון אחר שיהיה דרוש‪ ,‬ושאר אמצעי זהירות לבטחון ונוחות העובדים באתר‬
‫העבודות‪ ,‬לבטחון הנמצאים שם‪ ,‬לבטחון המוזמנים והמזמינים והציבור‪,‬‬
‫ולהבטחת הרכוש המצוי בו‪ ,‬בכל זמן ובכל שיהיה צורך בכך‪ ,‬או על פי הוראה מצד‬
‫רשות מוסמכת שהיא‪.‬‬
‫היה ותתבצענה העבודות בשעות או בעונות בהן אין אור יום מלא‪ ,‬יתקין הקבלן על‬
‫חשבונו אמצעי בטיחות וזהירות המתאימים או הנדרשים על פי כל דין לעבודה‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫בחשיכה‪ ,‬ויתקין תאורה מקפת של אתר העבודה‪.‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לעבודות‪ ,‬בשלבי ביצוען ולאחר מכן בגין כל‬
‫נזק או חבות שתוטל על המזמין או מי מטעמו לפי חוק האחריות למוצרים פגומים‬
‫תש"מ‪ ,1980-‬לרבות נזק שנגרם על ידי הקבלן‪ ,‬עובדיו‪ ,‬שלוחיו או מי מטעמו‪.‬‬
‫בכל מקרה של נזק לעבודות כאמור‪ ,‬יהא הקבלן חייב לתקנו על חשבונו בהקדם‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫בכל מקרה שתוגש תביעה כלשהי כנגד המזמין או מי מטעמו בגין כל מעשה או‬
‫מחדל שהקבלן אחראי להם כאמור‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ישפה הקבלן את הנתבע במלוא סכום נזיקין או הוצאותיו או הפסדיו או‬
‫אובדנו בשל אותה תביעה או כנובע הימנה ללא כל דיחוי‪ ,‬ובכלל זה‬
‫מתחייב הוא לשאת בכל ההוצאות שהוציא הנתבע כאמור‪.‬‬
‫תימסר על כך הודעה לקבלן באופן שיאפשר לו להתגונן‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬מפני‬
‫אותה תביעה‪ ,‬בשמו ובשם כל נתבע אחר‪ ,‬וכל נתבע לא יתפשר בקשר‬
‫לאותה תביעה לפני שיקבל את הסכמת הקבלן לכך בכתב מראש‪ ,‬ובלבד‬
‫שהקבלן לא יסרב לפשרה כאמור‪ ,‬אלא מטעמים עינינים וסבירים‪.‬‬
‫‪ 00.09‬תיאום עם נציגי האוניברסיטה‬
‫הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם נציגי האוניברסיטה‬
‫הרלוונטיים‪ .‬זאת על‪-‬מנת שלא להפריע למהלך התקין של החיים השוטפים במקום‪.‬‬
‫בחתימתו על מסמך זה מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהפעילות באזור תמשך לאורך תקופת‬
‫הביצוע וכי התחשב במחיריו בתנאים המיוחדים ובהגנות הדרושות במצב זה‪.‬‬
‫‪ 00.10‬פינוי פסולת‬
‫הקבלן ייקח בחשבון בהצעתו‪ ,‬כי את הפסולת‪ ,‬עודפי החומרים עליו לסלק מחוץ לשטח‬
‫האוניברסיטה ‪ -‬לכל מרחק שיידרש ‪ -‬על חשבונו‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫כן יברר את מקומות שפיכת הפסולת שאין עליהם עוררין עם הרשויות המתאימות ‪ -‬לפני‬
‫הגשת הצעתו‪.‬‬
‫‪ 00.11‬אספקת חשמל‬
‫הקבלן יתחבר למקורות חשמל של אוניברסיטת בן גוריון‪ ,‬כל זאת בתאום עם נציגי‬
‫האוניברסיטה‪ ,‬הקבלן יחויב בעלות החיבור‪ ,‬האחזקה ופירוק החיבור‪ .‬כן יחויב בעלות‬
‫הצריכה בהתאם לקביעה בלעדית של האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ 00.12‬תנועה בשטח המזמין‬
‫נתיבי התנועה בשטח האתר אל מקום העבודה וממנו יקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין‪ .‬כלי‬
‫רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו‪.‬‬
‫חוקי ונהלי התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב‬
‫לציית לכל הוראות המזמין בעניין זה‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם‬
‫להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי‪ ,‬גרירה‪ ,‬שפיכת בטון‪ ,‬פיזור חומר וכיו"ב‪.‬‬
‫‪ 00.13‬טיב החומרים והמלאכה ‪ -‬דמי בדיקת דגימות‬
‫דמי השתתפות בביצוע דגימות ובדיקות מעבדה – בשיעור של ‪ 0.5%‬משווי‬
‫א‪.‬‬
‫ההתקשרות עם הקבלן‪ ,‬ינוכה מכל חשבון קבלן‪ ,‬ללא תלות בעלות הבדיקות בפועל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו‪-‬תקן או סימן‬
‫השגחה‪ .‬חובה זו לא חלה על מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן יחיד‬
‫שמוצריו וחומריו אינם בעלי תו‪-‬תקן או בעלי סימן השגחה‪ .‬בכל מקרה חייב חומר‬
‫או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו‪-‬התקן או סימון‬
‫ההשגחה המתאים‪.‬‬
‫‪ 00.14‬עבודות יומיות )רג'י(‬
‫עבודות ברג'י יהיו רק אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ושאינן ניתנות להגדרה בתוך סעיפי כתב הכמויות הרגילים ואשר המפקח החליט‬
‫שלא לקבוע עבורן מחיר‪ ,‬אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל‪ ,‬כלי‬
‫וכד'‪.‬‬
‫ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי‬
‫לבצען על דעת עצמו‪ .‬שיטת העבודה תיקבע ע"י המפקח‪ ,‬אולם האחריות לניהול‬
‫העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת חוזה זה הם בתוקף גם לגבי‬
‫עבודות אלו‪.‬‬
‫הרישום של שעות העבודה האלו יעשה ע"י המפקח ביומן‪ ,‬מידי יום ביומו ואין‬
‫הקבלן רשאי לתבוע ביצוע שעת עבודה לפי סעיף זה‪ ,‬אלא אם בוצעו לפי הוראת‬
‫המפקח ונרשמו באותו יום ביומן העבודה‪.‬‬
‫שעת עבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח ‪-‬‬
‫הוצאות בגין הבאת אנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות‬
‫הסוציאליות ‪ -‬רואים אותן כנכללות במחיר שעת העבודה לפי הסוג כפי שיפורט‬
‫‪31‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫בכתב הכמויות‪ .‬המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון‪ :‬דלק‪ ,‬שמנים‪ ,‬בלאי‪ ,‬כלי‬
‫עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי‪ .‬באם נראה‬
‫למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינו די יעיל בהתאם‬
‫לנדרש לדעתו‪ ,‬רשאי הוא לפסול אותם‪ ,‬והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו‪.‬‬
‫כל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו תהיינה על הקבלן‪.‬‬
‫‪ 00.15‬עבודות נוספות )סעיפים חריגים(‬
‫הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח יש צורך בביצועה בפרוייקט‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אבל לא הוגדרה בסעיף מסעיפי כתב‪-‬הכמויות‪ .‬הקבלן מתחייב לבצע עבודה זאת‬
‫מיד עם קבלת דרישת המפקח ואינו רשאי לעכב את ביצועה מכל סיבה שהיא‪,‬‬
‫לרבות מפאת אי‪-‬סיכום מראש של מחירה‪.‬‬
‫עבודה נוספת שאפשר למדדה ו‪/‬או לקבוע את מחירה‪ ,‬לדעתו הבלעדית של‬
‫ג‪.‬‬
‫המפקח‪ ,‬בהסתמך על סעיף דומה ברשימת הכמויות‪ ,‬ייקבע מחירה על‪-‬ידי סיכום‬
‫בכתב בין הקבלן למזמין‪.‬‬
‫עבודה נוספת שלדעת המפקח אי‪-‬אפשר לקבוע את מחירה לפי סעיף קטן ב' לעיל‪,‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ייקבע מחירה לפי מאגר המחירים לבניה בהוצאת "דקל" במהדורה האחרונה‬
‫לפני הביצוע בפועל של העבודה‪ ,‬והפחתה של ‪ .10%‬לא תופעל כל תוספת עבור‬
‫"אזור"‪.‬‬
‫עבודה נוספת שלדעת המפקח אי‪-‬אפשר לקבוע את מחירה לפי סעיפים קטנים‬
‫א' או ב' לעיל‪ ,‬תשולם לפי שעות העבודה אפקטיביות שהושקעו בביצוע העבודה‪,‬‬
‫על‪-‬פי מחירי היחידה לעבודות רג'י ולפי ערך החומרים שיאושר ע"י המפקח‬
‫ושהוכנסו לשימוש בתוספת אחוז של קבלן ראשי על פי הטבלה התואמת של‬
‫מחירון "דקל" או על‪-‬פי החוזה הממשלתי‪ ,‬הנמוך ביניהם‪ .‬אחוז זה יופעל על ערך‬
‫החומרים בלבד‪.‬‬
‫על הקבלן להציג עלויות חומרים וציוד כפי שנרכשו בפועל ושהינם חלק ממרכיבי‬
‫העבודה הנדרשת‪ .‬אסמכתאות לכך חייבות להיות חשבוניות מס של הספקים מהם‬
‫הם נרכשו‪.‬‬
‫‪ 00.16‬תגבור קצב העבודה‬
‫כאשר המפקח יראה כי קצב הביצוע אינו מספיק כדי לעמוד בלוח הזמנים‪,‬הוא‬
‫א‪.‬‬
‫יוכל‪ ,‬ע"י הוראה בכתב‪ ,‬להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י ‪:‬‬
‫הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגי לפי קביעת המפקח‪.‬‬
‫תגבור צוות העובדים‪.‬‬
‫עבודה בלילות וימי מנוחה‪ ,‬או בשעות ארוכות‪.‬‬
‫כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים המוקצבים‬
‫רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד‬
‫בלוח הזמנים‪ ,‬לרבות האמור לעיל‪ .‬הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים‬
‫‪32‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫בגין‪ :‬תגבור הציוד‪ ,‬תגבור כוח האדם‪ ,‬עבודה בשעות נוספות בלילות ובימי מנוחה‬
‫וכיו"ב‪.‬‬
‫במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות‪ ,‬שעות לילה ובימי מנוחה‪ ,‬יהיה על‬
‫הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים לעבודה בשעות‬
‫מיוחדות כנ"ל ובמיוחד לקבל אישור והנחיות של האוניברסיטה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אם יהיה צורך‪ ,‬לדעת המפקח‪ ,‬בכל זמן שהוא‪ ,‬להחיש את קצב ביצוע העבודה כפי‬
‫שנקבע תחילה בלוח הזמנים‪ ,‬יפנה המפקח בכתב אל הקבלן‪ ,‬והקבלן מתחייב‬
‫לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה כמבוקש ע"י המפקח‪ .‬כן מתחייב‬
‫הקבלן למלא אחר כל הוראות המפקח לצורך זה‪ ,‬בנוגע לשעות עבודה‪ ,‬ימי העבודה‬
‫ושיטות העבודה‪.‬‬
‫‪ 00.17‬דרישות איכות הסביבה‬
‫בנושא מניעת רעש יתחייב הקבלן המבצע להבטיח עמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעים‬
‫)רעש בלתי סביר מציוד בניה(התשל"ט ‪ .1979‬לצורך כך ישתמש הקבלן בציוד תקני בלבד‪.‬‬
‫הקבלן המבצע יתחייב גם להבטיח עמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(‬
‫התשמ"ג ‪.1993‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יתחייב הקבלן המבצע להבטיח עמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי‬
‫סביר( התש"ן ‪ 1990‬ולא לגרום ל"רעש בלתי סביר" כמוגדר בתקנות בשעות היום והלילה‪.‬‬
‫‪ 00.18‬ביטחון‬
‫הקבלן יאשר מראש את רשימת כל העובדים מטעמו בפרויקט‪,‬אצל מנהל יחידת הביטחון‬
‫באוניברסיטה‪ ,‬לצורך כך יגיש הקבלן מראש רשימת עובדים כולל צילומים של ת‪.‬ז‪.‬‬
‫אין להלין עובדים בתחום הפרויקט‪.‬‬
‫‪00.19‬‬
‫צוות הקבלן‬
‫‪-‬‬
‫הקבלן מתחייב להעסיק באתר מנהל עבודה מטעמו‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מנהל עבודה חייב להיות בעל נסיון של ‪ 3‬שנים לפחות ‪.‬‬
‫ביצוע עבודות באתר – יבוצעו רק בנוכחות מנהל עבודה‪ .‬לא יורשו עובדי הקבלן לבצע‬
‫כל עבודות ללא נוכחות מנהל העבודה‬
‫‪-‬‬
‫מנהל העבודה מטעם קבלן חייב להיות באתר בעת ביצוע בדיקות ע"י המזמין‪,‬‬
‫המתכנן והמפקח ‪ ,‬ולנהל את עבודות התאום ואישור חומרים בדיונים עם המתכנן‬
‫‪ 00.20‬בטיחות באתר‬
‫הקבלן אחראי לקיום כללי הבטיחות והוראות כל חוק כנדרש‪ .‬הקבלן ימנה את‬
‫‬‫אחראי מנוסה ובעל הכשרה או את מנהל העבודה כאחראי‪/‬ממונה על הבטיחות‪,‬‬
‫ישלח את טופס המינוי למשרד העבודה ויוודא קבלת אישורו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫הקבלן יוודא כי מי שמונה על‪-‬ידו להיות אחראי על הבטיחות‪ ,‬מאושר ע"י משרד‬
‫העבודה‪ ,‬מכיר את כל הכללים והחוקים הנוגעים לנושא והוא מתעדכן מפעם לפעם‬
‫בהוראות והנחיות חדשות‪.‬‬
‫האחראי לבטיחות ימצא באתר במשך כל זמן הביצוע ויוודא באופן שוטף קיום‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫כללי הבטיחות ע"י כל אחד מהפועלים ‪ ,‬קבלני המשנה הפועלים באתר וקבלנים‬
‫ממונים אחרים אשר עובדים מטעם המזמין‪ ,‬בנוסף באתר יפעלו ע"פ החלטת‬
‫המנהל עובדי מכון אשר מונו לבצע עבודות שונות‪ ,‬על אחראי הבטיחות לדאוג‬
‫לציוד תקין ולהדריך את כל העובדים והאורחים באתר‪.‬‬
‫הנחיה או הוראה של המפקח‪ ,‬או אישור של המפקח לאמצעים הננקטים‪ ,‬או‬
‫לפיגומים‪ ,‬או לשיטת עבודה‪ ,‬אין בה כדי להפחית מאחריותו הבלעדית של הקבלן‬
‫לנושא הבטיחות‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 00.21‬תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות‪ ,‬חוקים ואישורים‬
‫הקבלן ימלא בדייקנות את הוראות כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניות‬
‫‬‫שנקבעו ע"י הרשויות בקשר לביצוע העבודות‪ ,‬לחוק התכנון והבניה לבטיחות‬
‫הפועלים ולהוראות כל דין‪.‬‬
‫לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן על‪-‬סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל וכן‬
‫לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור שנגרם על‪-‬ידו מפאת אי‪-‬מילוין של‬
‫ההוראות והתקנות הנ"ל‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫העבודה תבוצע ע"פ כל דין בהתאם לחוקים ותקנות של ממשלת ישראל‪,‬הרשות‬
‫המקומית ורשויות מוסמכות אחרות‬
‫על הקבלן לדאוג בעצמו‪ ,‬לקבלת כל האישורים הקשורים לביצוע ‪.‬‬
‫‪ 00.22‬ציוד מכני‬
‫המכונות‪ ,‬המכשירים וכל ציוד אחר אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודות‪,‬‬
‫‬‫יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של המפרט לגבי טיבו‬
‫ואיכותה של העבודה‪ .‬הציוד יסופק ויתוחזק במצב תקין וסדיר‪ .‬יש להבטיח את‬
‫‪-‬‬
‫הימצאותם של חלקי חילוף או ציוד רזרבי למקרה של תקלות טכניות‪.‬‬
‫כל ציוד חשמלי דורש אישור חשמלאי‪.‬‬
‫ציוד אשר לדעתו של המפקח אין בו כדי להבטיח את העבודה עפ"י דרישות‬
‫המפרט‪ ,‬או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע‪ ,‬או שאינו נמצא במצב‬
‫טכני תקין ‪ -‬יסלקו הקבלן מן האתר ויביא במקומו ציוד אחר המתאים לדרישות‪.‬‬
‫כל ציוד יהיה בעל אישור תקינות ורישוי כנדרש‬
‫‪ 00.23‬תוכניות עדות ותיק מתקן‬
‫עם סיום העבודה ימסור הקבלן את המסמכים ותכניות העדות הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬תוכנית עדות לכל העבודה שבוצעה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫ב‪ .‬הוראות הפעלה ואחזקה לרבות טבלת תקלות ‪ ,‬הוראות לטיפול מונע ולאחזקה כפי‬
‫שנמסרו לו ע"י יצרן הציוד וכפי שהוכנו על ידו לצורך אחזקתה התקינה של‬
‫המערכת‪.‬‬
‫ג‪ .‬רשימת חלקי חילוף כולל מספרים קטלוגים‪ ,‬שם וכתובת היצרן על כל חלקיו‪.‬‬
‫ד‪ .‬קטלוג של הציוד אשר סופק ‪ ,‬כולל מפרטי התקנה ואחזקה ‪.‬‬
‫ה‪ .‬רשימת הציוד המותקן בה יצויין מספרו הקטלוגי של כל פרט בצד מספרו‬
‫הסידורי במערכת ופרטי הפעלתו‪ .‬קבלת המבנה מותנית בין היתר בביצועו‬
‫של סעיף זה‪.‬‬
‫‪ 00.24‬קבלני משנה‬
‫א‪.‬‬
‫על הקבלן לקבל את אישור המזמין מראש‪ ,‬לפני תחילת העבודה‪,‬‬
‫לגבי כל קבלן משנה מטעמו‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן ידרש לאשר מראש את קבלני המשנה אצל המזמין ומודגש בזאת‬
‫כי סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית‪ ,‬לאשר ו‪/‬או לא לאשר‪ ,‬כל קבלן‬
‫משנה ו‪/‬או יצרן ו‪/‬או ספק שיוגשו לאישורו‪ .‬בשום מקרה לא תהיה לקבלן‬
‫עילה לדרישות כספיות כלשהן ו‪/‬או לדרישות להארכת תקופת הביצוע או‬
‫אחרות בשל עמדת המזמין לגבי קבלן‪/‬ני משנה‪ ,‬כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ 00.25‬אופני מדידה מיוחדים‬
‫כל האמור במסמך ג'‪ 1‬כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד‪,‬‬
‫אלא אם כן צוין במפורש בכ"כ‪.‬‬
‫‪ 00.26‬העבודה תבוצע בהתאם למפרט הבינמשרדי )ספר כחול( במתכונתו העדכנית לרבות אופני‬
‫תשלום‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ג'‪2‬‬
‫מפרט טכני מיוחד‬
‫‪36‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫כיבוי אש אוטומטי‬
‫ציוד הגברת לחץ‪ ,‬וצנרת ראשית במנהרות‬
‫מפרט טכני מיוחד‬
‫פרק ‪ - 00‬מוקדמות‬
‫‪00.01‬‬
‫תאור העבודה‬
‫מכרז‪/‬חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות תכנון לצורך אישור מכון התקנים וקבלת אישורו‪,‬‬
‫אספקה והתקנה של מערכת כיבוי אש אוטומטית במרכז אנרגיה ומנהרות באוניברסיטת‬
‫בן גוריון בנגב‪.‬‬
‫העבודה כוללת בין היתר‪:‬‬
‫ פירוקים והעתקת ציוד קיים וצנרת בחדר מכונות קיים במרכז האנרגיה‬‫לאפשר התקנת ציוד הגברת לחץ לכיבוי אש אוטומטי‪.‬‬
‫ ביצוע חיבור חדש למאגר מים קיים מבטון בחדר המכונות‪.‬‬‫ התקנת ציוד הגברת לחץ לכיבוי אש אוטומטי כולל משאבה חשמלית‬‫מתאימה ל ‪ ,FM/UL‬משאבת ‪ ,JOKEY‬לוחות חשמל להפעלת המשאבות‪ ,‬לוח‬
‫חשמל להעברה אוטומטית מחברת החשמל לגנרטור חירום )‪.(A.T.T.‬‬
‫ אופציה לנ"ל‪ ,‬משאבת דיזל בעלת נתונים זהים ומיכל דלק צמוד כתחליף‬‫למשאבה החשמלית‬
‫ צינורות‪ ,‬ספחים ואביזרים בחדר המכונות‪.‬‬‫ צנרת חדשה ראשית לכיבוי אש במנהרות עשויה פלדה‪.‬‬‫ התחברות לצנרת קיימת במנהרות‪.‬‬‫ ניתוק צנרת קיימת מזינה מערכות כיבוי אש אוטומטי מצנרת המים‬‫הקיימת וחיבור מבנים שניזונים היום ממערכת המים ‪ ,‬למערכת הכיבוי‬
‫האוטומטית החדשה‪.‬‬
‫ הכנות לחיבור מבנים עתידיים למערכת החדשה‪.‬‬‫ מגופי שליטה כולל אביזרים נלווים ו‪ F.S -‬חדשים ‪ -‬חווט בין מתגי הזרימה‬‫למרכזית אש ועשן הקרובה והעברת כל המידע למרכז הבקרה של‬
‫האוניברסיטה‪.‬‬
‫ כתיבת תוכנה ייעודית שתציג במרכז הבקרה את מערכת הכיבוי כולל מצב‬‫המשאבות‪ ,‬נתונים מהמשאבות כמורט במפרט‪ ,‬חולקה לאזורי אש‪ ,‬הזנה‬
‫למבנים‪ ,‬הצגת המבנים על המסך כולל מספור‪,‬וכו'‪.‬‬
‫‪ -‬שונות‪.‬‬
‫‪00.02‬‬
‫מפרטים כלליים‬
‫ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת משרד הביטחון ‪-‬‬
‫בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד העבודה\ מע"צ ומשרד השיכון )הספר הכחול(‪ .‬כמו כן‬
‫כל העבודות תעשנה בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות ‪ -‬משרד הבריאות‪ ,‬מכבי אש‪,‬‬
‫וכו'‪.‬‬
‫המפרט המיוחד שלהלן בא להשלים ולהוסיף למסמכים שלעיל )להלן "המפרטים"(‪,‬‬
‫לתוכניות ולכתב הכמויות‪ ,‬ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות‬
‫תמצא את ביטוייה הנוסף במפרט זה‪.‬‬
‫העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית ‪ -‬הפרקים‪ ,‬המפרטים ברשימת‬
‫המסמכים וכל פרק רלוונטי אחר‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫ב‪ .‬תקן ישראל ‪1596‬‬
‫ג‪ .‬תקן ‪NFPA13‬‬
‫ד‪ .‬תקן ‪NFPA 20‬‬
‫ה‪ .‬כל התקנים הישראלים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים‪.‬‬
‫ו‪ .‬תקנים ומפמ"כים רלבנטיים אחרים ישראליים או זרים‪.‬‬
‫‪00.03‬‬
‫תאמת התוכניות‪ ,‬המפרטים וכתב הכמויות‬
‫על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות‪ ,‬הנתונים‬
‫והאינפורמציה המובאים בהם‪ .‬בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות‪ ,‬בנתונים‪,‬‬
‫במפרט הטכני וכו' עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב וכו'‪.‬‬
‫ערעורים על נתונים‪ ,‬מידות וכו' שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח‬
‫וירשמו ביומן העבודה‪ .‬החלטת המפקח בנידון תהיה סופית‪ ,‬לא תתקבל כל תביעה מצד‬
‫הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות‪.‬‬
‫‪00.04‬‬
‫אחריות הקבלן‬
‫א‪ .‬הקבלן יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג המתאים לביצוע עבודות צנרת‬
‫מתכתית וכו' עם ניסיון מוכח בביצוע מערכות מתזים כמפורט במפרטים‪ ,‬בתכניות‬
‫ובכתב הכמויות‪.‬‬
‫למזמין תהיה זכות לפסול כל קבלן שלדעתו ניסיונו אינו מספק‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה‪ ,‬כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע‬
‫עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התוכניות‪ ,‬המפרטים‪ ,‬סוגי חומרים‬
‫וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו‪ ,‬וכי הוא בקי בהם ובתנאי העבודה המיוחדים‬
‫לשטח בו תבוצע העבודה‪.‬‬
‫לפי כך‪ ,‬רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים‬
‫המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות‪ ,‬טעות‬
‫בתכנון‪ ,‬אי התאמה במידות וכו'‪ ,‬אשר עלולים לגרום‪ ,‬לדעתו‪ ,‬לכך שהמתקנים לא‬
‫יפעלו כראוי‪ .‬לא עשה כך‪ ,‬רואים אותו כאחראי בלעדי‪ ,‬ועליו לשאת בכל האחריות‬
‫הכספית והאחרת‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה וישא בכל‬
‫ההפסדים שיגרמו עקב אופי העבודה וכמותה‪ ,‬כתוצאה מהפרעות בלתי נראות מראש‪,‬‬
‫משבירת צינורות מים או צינורות אחרים קיימים‪ ,‬מהעובדה כי טיב הקרקע אינו‬
‫כטיב שהונח בטרם החלה העבודה‪ ,‬כתוצאה ממזג אויר‪ ,‬כתוצאה מפעולת צד שלישי‬
‫או מכל סיבה אחרת‪ :‬הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה‬
‫מביצוע העבודה או חלק ממנה‪ ,‬בין אם תבוצע על ‪ -‬ידו‪ ,‬ע"י פועליו‪ ,‬שליחיו‪ ,‬באי כוחו‪,‬‬
‫מורשיו‪ ,‬משמשיו או קבלני משנה ופועליהם‪ ,‬שלחיהם‪ ,‬מורשיהם וכו' ואשר להם‬
‫ימסור את ביצוע העבודה או חלק ממנה‪.‬‬
‫ד‪ .‬הקבלן מתחייב לתקן‪ ,‬להחליף ולהחזיר למקומו‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬כל נזק שנגרם בגלל‬
‫שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח‪ ,‬חומר בלתי מתאים או גרוע‪ ,‬ביצוע‬
‫העבודה שלא בהתאם לחוזה ולמפרט‪ ,‬או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן‬
‫אחראי לה‪ ,‬בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק תוך תקופת האחריות והבדק מיום קבלת‬
‫העבודה‪ .‬דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן‪.‬‬
‫על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שינתן לו ע"י המפקח‪ ,‬באם לא‬
‫ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת‪ ,‬הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י‬
‫קבלן אחר‪.‬‬
‫המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או לנכות‬
‫מסכום כלשהוא אשר הוא חייב לקבלן‪ ,‬או להפעיל את הערבות המתאימה שניתנה לו ע"י‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪00.05‬‬
‫קבלני משנה‬
‫העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן תבוצע רק עפ"י אישור המפקח והמתכנן‪ ,‬אולם גם אם‬
‫יאשר המפקח או המתכנן העסקת קבלני המשנה הקבלן יהיה אחראי ישיר לביצוע‬
‫העבודות ע"י הקבלן‪ /‬קבלני המשנה ואין הדבר גורע כהוא זה מאחריותו המלאה של‬
‫הקבלן לגבי כל הנושאים‪.‬‬
‫מיד עם התחלת העבודה יציג הקבלן את רשימת הקבלן‪/‬בלני המשנה שמיועד‪ /‬מיועדים‬
‫לבצע את עבודות התברואה‪ ,‬כיבוי אש אוטומטי‪ ,‬חשמל‪ ,‬פיקוד וכו'‪ .‬רק עם אישור‬
‫הקבלן‪ /‬קבלנים ע"י המתכנן והמפקח בכתב יתחיל בביצוע העבודות‪.‬‬
‫המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה‪ ,‬של כל קבלן משנה‪ ,‬או כל פועל של קבלן‪,‬‬
‫אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו‪ ,‬ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע‬
‫העבודה‪ .‬החלפת הקבלן‪/‬קבלנים או עובד‪/‬עובדי הקבלן תיעשה באחריותו ועל חשבון‬
‫הקבלן ולא תשמש עילה להארכת זמן הביצוע או לשינויים במחירי היחידה הנקובים‬
‫בכתב הכמויות‪.‬‬
‫כל קבלן‪ /‬קבלנים שיוחלפו במהלך העבודה יובאו לאישור המפקח‪/‬המתכנן כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪00.06‬‬
‫פיגומים‪ ,‬בטיחות ואחריות לנזקים‬
‫א‪ .‬הקבלן יספק ויקבע על חשבונו פיגומים נייחים ו‪/‬או ניידים יציבים ובטוחים מורכבים‬
‫באתר על פי כל דין לרבות תקנים רשמיים ובמיוחד ת"י ‪.1139‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן חייב לבדוק היטב את הפיגומים‪ ,‬שלבי הסולמות וכו' לפני התחלת העבודות‬
‫ובהמשכן כדי להבטיח את יציבותם המוחלטת‪ .‬אין לחבר פיגומים בחלקי הבניין לא‬
‫יציבים )כגון‪ :‬מלבנים‪ ,‬משקופים‪ ,‬כרכובים וכד'(‪ .‬כמו כן אסור להשתמש בפיגומים‬
‫ארעיים בלתי יציבים )כגון‪ :‬חביות‪ ,‬לבנים וכד'(‪.‬‬
‫ג‪ .‬הרמת או הורדת עובדים במתקני הרמה ו‪/‬או שינוע ‪ -‬אסורות בהחלט‪ .‬אין לבצע‬
‫עבודות מתחת למתקני הרמה ושינוע‪ .‬כמו כן תשומות לב הקבלן מופנית לאפשרות של‬
‫משבי רוחות חזקים באזור האתר‪ .‬אי לכך עליו לחזק את הפיגומים חיזוק יתר ולחזור‬
‫ולבדקם לעיתים תכופות‪.‬‬
‫ד‪ .‬שימוש בפיגום תלוי מותנה באישור מראש של הרשויות המוסמכות לעניין‪ .‬אין‬
‫להשתמש ואין לבצע עבודות בשימוש בפיגום תלוי אלא באם קיבל הקבלן את כל‬
‫האישורים כאמור לעיל‪ .‬יקבל הקבלן את כל האישורים הדרושים וישמש בפיגום תלוי‬
‫ חייב הוא לבדוק את המתקן ותקינותו באורח רצוף מדי יום ביומו‪.‬‬‫ה‪ .‬לפני ביצוע העבודות ולאחר התקנתם של הפיגומים )לרבות פיגום תלוי( חייב הקבלן‬
‫לדאוג שנציג המשרדים הממשלתיים המוסמכים יבדוק את מערכות ומתקני הפיגומים‬
‫בשטח כשהם מוכנים לעבודות‪ ,‬ויאשר בכתב את תקינותם ובטיחותם‪ .‬אסור בתכלית‬
‫האיסור להשתמש בפיגומים מכל סוג שלא קיבלו את האישור בכתב כנ"ל ואין להתחיל‬
‫אלא לאחר קבלת האישורים הדרושים‪.‬‬
‫ו‪ .‬בנוסף לאמור בס"ק ה' לעיל‪ .‬חייב הקבלן לוודא שנציג מוסמך של המשרדים‬
‫הממשלתיים הנ"ל יחזור ויבדוק את הפיגומים בשטח תוך כדי מהלך העבודות‬
‫במועדים ובפרקי זמן על פי כל דין וכפי שייקבע על ידי נציג שלטונות‪ .‬כל ביקורת‬
‫ובדיקת כנ"ל תלווה בכתיבת דו"ח מתאים על מצבם ותקינותם של הפיגומים וכן‬
‫אישור חתום של נציג השלטונות בדבר השימוש בפיגומים‪ .‬אין לבצע או להמשיך‬
‫בעבודות )ובשימוש בפיגומים( שלא קיבלו אישור כנ"ל‪.‬‬
‫ז‪ .‬מודגש בזאת שכל אישור שניתן לקבלן לא יתפרש כאילו יש בו משום העברת אחריות‬
‫מלאה או חלקית או חבות איזו שהיא אל המזמין ו‪/‬או מנהל הפרויקט ו‪/‬או המפקח או‬
‫משום קבלת אחריות לנזק בשל כך‪ ,‬ו‪/‬או להפרה של כל תקנה או דין שעלולים לעמוד‬
‫בסתירה לאישור האמור‪.‬‬
‫‪00.07‬‬
‫חוקים ותקנות‬
‫עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים‪ ,‬דרישות ותקנות וכו' של רשויות מוסמכות‪ ,‬עירוניות‬
‫וממשלתיות‪ ,‬לרבות הרשות המקומית‪ ,‬הג"א‪ ,‬משרד הבריאות‪ ,‬רשות כיבוי האש‪ ,‬משטרה‬
‫וכו' ‪ -‬תבוצענה בהתאם לדרישות‪ .‬כל ההוצאות בגין הנ"ל נכללות במחיר המתקן‬
‫המושלם‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪00.08‬‬
‫תוכניות‬
‫א‪ .‬תוכניות למכרז‬
‫התוכניות המצורפות לתיק מכרז זה הינן תוכניות "למכרז בלבד"‪ .‬תוכניות אלו באות‬
‫להבהיר את היקף העבודה ואת סוגי העבודות והן מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש‬
‫את הצעתו‪ .‬על הקבלן להחזירן עם הגשת הצעתו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תוכניות לביצוע ותוכניות נוספות‬
‫לקראת ביצוע העבודה‪ ,‬וגם במהלכה‪ ,‬ימסרו לקבלן תוכניות עבודה מפורטות‬
‫ומאושרות לביצוע‪ .‬כמו כן יתכן כי לפני ו\או תוך כדי העבודה תימסרנה לקבלן‬
‫תוכניות נוספות שתכלולנה תוספות‪ ,‬הבהרות ושינויים ביחס לתוכניות המקוריות‪.‬‬
‫למרות האמור לעיל‪ ,‬לא יהיה בהכנסת שינויים בתוכניות ובהוספת תוכניות כדי‬
‫לשנות את מחירי היחידה שהוגשו ע"י קבלן בהצעתו‪ ,‬או לשנות את לוח הזמנים‬
‫לביצוע העבודה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תוכניות בדיעבד )‪(AS-MADE‬‬
‫עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תוכניות בדיעבד )‪ (AS-MADE‬שהוכנו במהלך‬
‫הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה‪.‬‬
‫התוכניות תעשנה על גבי תכנית בסיס של המתכנן בתוכנת "אוטוקד" והן תכלולנה‬
‫את כל המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף שיידרש להפעלת‬
‫ואחזקה שוטפת של המבנה בעתיד כגון‪ :‬מיקום מדויק של צנרת ואביזרים במבנה‪,‬‬
‫קוטר וסוג צנרת‪ ,‬סוג אביזרים‪ ,‬וכו'‪.‬‬
‫הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן למפקח בצורה מסודרת הינה תנאי מוקדם למתן‬
‫תעודת גמר למתקן וקבלתו על ידי המזמין‪.‬‬
‫הקבלן ימסור למזמין דיסקט עם תוכניות לאחר ביצוע ושלושה סטים מושלמים של‬
‫התוכניות לאחר ביצוע‪.‬‬
‫עבור תוכניות בדיעבד על דיסקט ושלושה העתקים חתומים לא ישולם בנפרד ומחירן‬
‫יהיה כלול במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות‪.‬‬
‫מסירת תוכניות בדיעבד מהווה תנאי בל יעבור לאישור החשבון הסופי‪.‬‬
‫‪00.09‬‬
‫תנאי עבודה מיוחדים‬
‫לפני התחלת היצור המוקדם או התקנת הצנרת‪ ,‬על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬לבדוק את התוכניות שקיבל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לתאם עם המהנדס את מקום התקנת עוגני הצנרת וכל שינויים שברצונו של הקבלן‬
‫להציע בעניין מקום הצנרת כמתואר בתוכניות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫להכין סקיצות דרושות ליצור מוקדם של צנרת מתועשת )בעיקר ‪.(HDPE‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לבדוק תכניות קונסטרוקציה ולוודא שכל החורים‪ ,‬מעברי צנרת‪ ,‬חריצים וכו'‬
‫הנדרשים לעבודה מופעיים בתכניות‪.‬‬
‫הקבלן יבצע יצור מוקדם של צנרת ויאחסן חומרים גדולים במפעלו‪ ,‬מחוץ לאתר‪ .‬הקבל‬
‫יביא את הצנרת הגמורה לאתר מיד לפני שהיא דרושה להתקנה‪.‬‬
‫‪00.10‬‬
‫אישור המפקח להזמנת ציוד‪ ,‬אביזרים ומוצרים‬
‫כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת המתקנים‪ ,‬בהתאם למפרט ורשימת הכמויות‪,‬‬
‫טעונים אישור המפקח לפני הזמנתם אצל אחרים‪ ,‬או לפני מסירתם לביצוע בבתי מלאכה‬
‫של הקבלן‪ .‬לפני מתן האישור‪ ,‬רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד‪,‬‬
‫תכניות‪ ,‬הסברים ותיאורים טכניים והבאת דוגמאות לשטח‪.‬‬
‫המפקח יאשר הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים היכולים להוכיח שהינם‬
‫בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מסוג זה ומגודל דומה‪ ,‬הדרוש במתקן הנ"ל‪.‬‬
‫כמו כן עליהם להוכיח שציוד דומה שיוצר על ידם‪ ,‬נמצא בפעולה לשביעות רצונם של‬
‫המשתמשים בו במשך ‪ 3‬שנים לפחות‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪00.11‬‬
‫אישור המתכנן‬
‫נושאים לאישור המתכנן ו‪/‬או האדריכל ו‪/‬או המפקח ‪ -‬בכל מקום ובכל מסמך ממסמכי‬
‫החוזה בו רשום "לאישור האדריכל" או "לאישור המתכנן" הכוונה היא שהטיפול באישור‬
‫ייעשה באמצעות המפקח‪ ,‬רק אישורו וחתימתו הסופית של המפקח היא קובעת‪.‬‬
‫‪00.12‬‬
‫דגמים של מוצרים ואביזרים‬
‫על הקבלן להמציא למפקח דגמים מכל המוצרים‪ ,‬חומרים ואביזרים‪ ,‬שבדעתו להשתמש‬
‫בהם לביצוע העבודה ולקבל עליהם את אישור המפקח בכתב‪ .‬הדגמים המאושרים יישארו‬
‫במשרדו של המפקח עד לסיום העבודה‪.‬‬
‫לא ישולם לקבלן שום תמורה הוצאות פירוק עבודות‪ ,‬בהן השתמשו בחומרים לא‬
‫מאושרים בכתב ע"י המפקח‪.‬‬
‫‪00.13‬‬
‫חומרים ומוצרים ללא מפרט‬
‫חומרים ומוצרים שלא פורטו במפרט זה‪ ,‬יהיו בהתאם לתיאורים בתכניות‪ .‬אם אין תאור‬
‫בתכניות הם יהיו לפי תיאורים בכתב הכמויות‪ .‬חומרים שאינם מפורטים במפרט הטכני‬
‫או בכתב הכמויות אך נדרשים לביצוע העבודות השונות‪ ,‬יובאו לאישור המפקח כולל‬
‫תיאורים טכניים‪ ,‬מפרטים‪ ,‬תעודות תו תקן וכו'‪.‬‬
‫‪00.14‬‬
‫שם היצרן‬
‫שם היצרן הנקוב בכתב הכמויות‪ ,‬נתון לצרכי קביעה נוספת לסוג ולטיב המוצר ולא לצרכי‬
‫העדפת יצרן מסוים כלפי אחרים‪ .‬כדי למנוע הפליית יצרנים אחרים‪ ,‬תינתן לקבלן‬
‫אפשרות‪ ,‬באישור המפקח‪ ,‬לספק מוצרים שווי ערך מיצרנים אחדים‪ ,‬שטיב מוצריהם גבוה‬
‫יותר או שעיצוב מוצריהם נאה יותר‪ ,‬או שמחירם נמוך יותר ו‪/‬או שמועדי האספקה נוחים‬
‫ובטוחים יותר‪ .‬אישור מוצר תחליפי לרשום בכתב הכמויות או בתכניות יינתן בכתב בלבד‪.‬‬
‫ללא אישור בכתב לא יתקבל שום מוצר חליפי‪.‬‬
‫למוצרים תוצרת הארץ תינתן העדפה כלפי מוצרים תוצרת חוץ‪.‬‬
‫‪00.15‬‬
‫הדגשות בסעיפי מפרטים וכמויות‬
‫הדגשת יתר ו‪/‬או אזכור זה או אחר בסעיפים מסוימים של המפרטים הטכניים ו‪/‬או כתבי‬
‫הכמויות‪ ,‬אינם מבטלים ו‪/‬או אינם גורמים במאומה מהוראות וניסוחים סטנדרטיים‬
‫במקומות אחרים במפרטים ובכתבי הכמויות ואינם גורעים מאחריותו המלאה של הקבלן‬
‫לבצע עבודות דומות בצורה מושלמת ואשר אליהן אין הדגשות ואזכורם כנ"ל‪.‬‬
‫‪00.16‬‬
‫המונח "שווה ערך"‬
‫לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה ערך"‪.‬‬
‫המונח "שווה ערך" כמוזכר לעיל ו‪/‬או נזכר במפרטים ו‪/‬או בכתבי הכמויות ו‪/‬או בתוכניות‬
‫כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו‪/‬או בשם היצרן‪ ,‬פירושו שהמוצר חייב‬
‫להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב‪ .‬טיבו‪ ,‬איכותו‪ ,‬סוג‪,‬‬
‫צורתו ואופיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המפקח‪.‬‬
‫קביעתו של המפקח מהווה קביעה סופית מוחלטת ואין לקבלן ולא תהיינה לו כל עילות‬
‫לדרישת תוספת או פיצוי בנין קביעה זו‪.‬‬
‫החליט המפקח לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המפקח טיבו ו‪/‬או מחירו ו‪/‬או‬
‫איכותו פחותים מהמוצר שצוין במפרט ו‪/‬או בכתב הכמויות‪ ,‬יהיה המפקח רשאי לקבוע‬
‫את שוויו של המוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור ולחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך‬
‫זה לבין הערך הקבוע במפרטים ו‪/‬או בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪00.17‬‬
‫חומרים פגומים ועבודה לקויה‬
‫במהלך ביצוע העבודה יהיה רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף תוך זמן מתאים‬
‫שייקבע ע"י המפקח את החומרים והמוצרים שאינם מתאימים לנדרש או לדוגמאות‬
‫מאושרות או שהינם פגומים ולשנות ולתקן כל עבודה לקויה )לרבות הריסה‪ ,‬פירוק וסילוק‬
‫מהמקום של עבודות שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון(‪ .‬קבעתו של המפקח אינה‬
‫ניתנת לערעור ועל הקבלן לבצע את ההוראות ללא דיחוי‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪00.18‬‬
‫הרחקת חומרים ומוצרים פסולים‬
‫חומרים ומוצרים ייבדקו באתר על ידי מנהלי העבודה של הקבלן לפני הרכבתם וכל חומר‬
‫או מוצר שנמצא בו פגם כלשהו יסומן ויורחק על יד הקבלן מהאתר תוך שבוע‪.‬‬
‫כמו כן יורחקו מהאתר חומרים ומוצרים שמכון התקנים או המפקח פסל אותם‪.‬‬
‫‪00.19‬‬
‫עבודות כלליות שיתבצעו ע"י הקבלן‬
‫בנוסף לעבודות שמפורטות במפרטים‪ ,‬כתבי כמויות או הנדרשים לצורך ביצוע העבודות‬
‫נשוא המכרז‪ ,‬הקבלן יבצע את העבודות שלהלן‪:‬‬
‫‪ .1‬בדיקת מידות האתר והכנת כל הסקיצות הדרושות לייצור מוקדם של הצנרת‪.‬‬
‫‪ .2‬ייצור מוקדם של הצנרת‪.‬‬
‫‪ .3‬הספקת כל חומרי העזר‪ ,‬מנופים‪ ,‬מגדלים‪ ,‬כלים וציוד בניה נוסף הדרוש לבניית‬
‫המתקן‪.‬‬
‫‪ .4‬צביעת כל הצנרת והציוד‪.‬‬
‫‪ .5‬הכנת כל הפתחים‪ ,‬חריצים‪ ,‬שרוולים‪ ,‬הנמכות וכו' ברצפות ובקירות‪ ,‬חדרים וכו'‬
‫הדרושים להתקנת הצנרת‪ ,‬וסתימת הפתחים לשביעות רצונו של המזמין‪.‬‬
‫‪ .6‬בדיקת המתקן לפי הפרטים הנתונים במפרט‪.‬‬
‫אישורים חלקיים‬
‫ביצוע כל שלב או חלק העבודות טעון אישור מוקדם של המפקח בכתב‪ ,‬אולם מוסכם‬
‫במפורש כי אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה ובהתאם‬
‫להסכם והדין לכל חלק מהעבודה עד לגמר תקופת הבדק‪ .‬קבלת חלק מהעבודה ע"י‬
‫המפקח לא תגרע מאחריותו של הקבלן לטיב העבודה‪.‬‬
‫עדיפויות וקדימויות בביצוע‬
‫המפקח יהיה רשאי לקבוע סדרי קדימויות ו‪/‬או עדיפויות לביצוע חלקי מבנה שונים‪,‬‬
‫להקדים ביצוע של אזור זה או אחר ו‪/‬או לעבוד במקביל במספר אזורים‪ -‬הכל כפי שייקבע‬
‫על ידיו וזאת תוך תקופת הביצוע המצוינת בהסכמי המכרז‪ ,‬כשכל זה ללא תשלום כל‬
‫תמורה נוספת לקבלן‪.‬‬
‫כל שלבי העבודה וההתקדמות יתואמו עם המפקח ובכפיפות ללוח הזמנים‪.‬‬
‫מידות וסטיות אפשריות‬
‫מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות‪ ,‬מוצרים‪ ,‬אלמנטים מתוכננים וכד' כפי שהם‬
‫ניתנים בכתבי הכמויות ו‪/‬או בתוכנות ובכל מקום אחר‪ ,‬הינן תיאורטיות ועל הקבלן לקחת‬
‫מראש ובחשבון את הסטיות האפשריות ולבצע את העבודות ו‪/‬או לספק את המוצרים על‬
‫סמך מדידות מדויקות שיעשה הוא עצמו ועל חשבונו בלבד‪.‬‬
‫ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן‪ ,‬ולא תתקבל כל דרישה‬
‫או טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצוע או מוצר לקוי שסיפק‬
‫ושלדעתו הינים תוצאה של אי התאמות במידות כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪00.20‬‬
‫טיב החומרים והמלאכה ‪ -‬התאמה לתקנים‬
‫הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה‪.‬‬
‫חובה זו לא חלה על מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן יחיד שמוצריו‪ ,‬חומריו‬
‫הינם בלי סימן השגחה‪.‬‬
‫בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו‬
‫התקן או סימן ההשגחה המתאים‪.‬‬
‫כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין המשובח ביותר‪ ,‬וממוצרי יצרן מוכר‪.‬‬
‫המוצרים המזכירים את שם היצרן בתכניות וברשימת הכמויות באים על מנת להצביע על‬
‫איכות המוצר הנדרש ולקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך למוצר הנזכר על ידי מסמכים‬
‫מתאימים בהתאם למפורט בתנאי החוזה‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫אורח מקצועי ‪ -‬העבודה תבוצע בצורה מקצועית ע"י בעלי מקצוע מעולים המכירים את‬
‫דרישות הל"ת תקן ישראל ‪ 1205‬מפמ"כ ‪ . 349‬העבודות שלא יבוצעו בצורה מקצועית או‬
‫בניגוד להוראות הל"ת והמפרטים לעיל יפורקו ויורכבו מחדש ע"י הקבלן ועל חשבונו‪.‬‬
‫כלי העבודה ‪ -‬הקבלן יחזיק במקום העבודה כמות מספקת של כלי עבודה במצב תקין‬
‫שיבטיחו ביצוע העבודות ברמה הדרושה ובמועד הדרוש‪.‬‬
‫סימון ‪ -‬הקבלן יסמן מיקום נכון של כל המתקנים‪ ,‬האביזרים הדרושים להתקנה ויקבל‬
‫אישור המפקח שהסימון נכון‪.‬‬
‫הקבלן ישא באחריות בלעדית על דיוק הסימון ויתקן על חשבונו כל שגיאה הנובעת‬
‫מסימון לא נכון‪.‬‬
‫‪00.21‬‬
‫כמויות‬
‫כל הכמויות ניתנות באומדנא‪.‬‬
‫כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא‬
‫תשפיע ולא תגרום לשינוי במחירי היחידה או לשינוי בתקופת הביצוע‪.‬‬
‫‪00.22‬‬
‫שלבי קבלת המתקן‬
‫‪ 00.22.01‬ביקורת סופית‬
‫עם סיום העבודות יבצע המתכנן‪ ,‬ביחד עם המפקח והקבלן‪" ,‬ביקורת סופית" של‬
‫כל העבודות‪ .‬המתכנן יכין רשימת פגמים שימצאו בזמן הביקורת והקבלן יידרש‬
‫לתקנה לשביעות רצונו של המתכנן‪.‬‬
‫‪ 00.22.02‬בדיקה סופית‬
‫עם סיום תיקון כל הפגמים‪ ,‬תתבצע ע"י הבקלן ובנוכחות המתכנן והמפקח‬
‫"בדיקה סופית של כל המערכת" הבדיקה תתבצע בהתאם למתואר בנספח א'‬
‫למפרט‪.‬‬
‫‪ 00.22.03‬סיום העבודות‬
‫א‪ .‬עם סיומה המוצלח של "הבדיקה הסופית של המערכת"‪ ,‬תבוצע ע"י המזמין‪,‬‬
‫בנוכחות המזמין ובמועד שיקבע ע"י המזמין‪" ,‬בדיקה של סיום עבודות"‪.‬‬
‫ב‪ .‬עם סיומה המוצלח של "בדיקת סיום העבודות" יכין היועץ "תעודת סיום‬
‫העבודות"‪.‬‬
‫ג‪ .‬עם הוצאות "תעודת סיום העבודות" תועבר המערכת לידי המזמין‪.‬‬
‫‪00.23‬‬
‫הדרכת עובדים‪ ,‬הוראות תיפעול‪ ,‬הרצת המתקן‬
‫א‪ .‬הדרכת עובדים‪:‬‬
‫הקבלן ידריך את עובדי המזמין על מנת שיוכלו לקבל על עצמם את תיפעול המתקן‬
‫לאחר התקנתו‪.‬‬
‫הקבלן ימציא טכנאי מוסמך הבקיא היטב בתפעול הציוד ובהחזקתו על מנת שיאמן‬
‫וידריך באתר את עובדי המזמין המיועדים להפעלת הציוד‪ ,‬כך שבסוף תקופת ההרצה‬
‫אפשר למסור לעובדים אלה את תפעולו העצמאי של הציוד‪.‬‬
‫הקבלן יגיש תכנית הדרכה מפורטת תוך ציון מספר האנשים ותפקידיהם‪.‬‬
‫הדרכת העובדים תעשה בשני שלבים‪:‬‬
‫שלב א' ‪ -‬תדריך במהלך הרצת המבנה לפני מסירתו למזמין‪:‬‬
‫לפני מסירת המבנה למזמין‪ ,‬במהלך ביצוע הרצת המתקן‪ ,‬הקבלן יודיע למזין שהינו‬
‫מוכן להתחיל בתדריך עובדי )ו‪/‬או בא כוחו ‪ -‬עובדי עיריית ב"ש שיפעילו את המתקן(‬
‫והמזמין יזמין עובד או עובדים שישתתפו באופן פעיל בהרצת המתקן‪ ,‬טיפול בבעיות‬
‫תפעול המתקן וכו'‪.‬‬
‫שלב ב' ‪ -‬לאחר מסירת המתקן למזמין‬
‫‪43‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫לאחר השלמת המתקן ומסירתו למזמין ו‪/‬או בא כוחו מושלם ומתפקד‪ ,‬הקבלן ישאיר‬
‫במקום צוות אשר ילווה את מפעילי המזמין במשך שלושה ימים אחד מיום מסירת‬
‫המבנה‪) .‬מתן "תעודת סיום העבודות"(‪ .‬הצוות ישאר במקום ויודא שהצוות המקומי‬
‫מפעיל את המתקן בהתאם להוראות‪ ,‬מתגבר על תקלות‪ ,‬מווסת וכו' את המתקן לפני‬
‫הוראות התיפעול‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוראות תיפעול‬
‫הקבלן יספק במסגרת חובותיו‪ ,‬חוברות כרוכות המכילות קטלוגים ומפרטים טכניים‬
‫מפורטים והוראות תיפעול לציוד שסופק והותקן‪ .‬החוברת תסופק בששה עותקים‬
‫ובה הוראות מפורטות בדבר התקנת הציוד‪ ,‬הרצתו‪ ,‬ניסויו‪ ,‬החזקתו השוטפת‬
‫והתקופתית ותיפעולו‪ .‬החוברת תכתב בעברית כולל הנחיות המופיעים בקטלוגים‬
‫בשפות זרות‪ .‬חשיבות מירבית תיוחס לשלמות הגשת החומר ולבהירותו‪.‬‬
‫המהנדס יהיה רשאי לפסול את הוראות התיפעול המוגשות‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬ולדרוש‬
‫תיקונן ו‪/‬או עריכתן מחדש להנחת דעתו‪.‬‬
‫כל חוברת תהיה מורכבת מהפרקים הבאים‪:‬‬
‫ קטלוגים ומפרטים טכניים מפורטים של כל הציוד המכני‪ ,‬חשמלי‪ ,‬בקרה וכו'‬‫ סט מלא צבעוני של תכניות הפרויקט והפרטים הסטנדרטיים‬‫ תיאורו של כל חלק ופריט של הציוד‬‫ תאור הפקוד עם סקיצה מצורפת‪ ,‬מנגנוני התראה והזעקה‬‫ הוראות תיפעול‬‫ הוראות תחזוקה שוטפת ותקופתית‬‫ הוראות לגילוי תקלות‬‫ נתונים‪ ,‬מידע והוראות בענינים שונים‬‫ רשימת חלפים עם הקוד שלהם ונוהל הזמנתם‬‫ההוראות צריכות להיות ערוכות במיוחד למתקן בו מורכב הציוד ולא יתקבל אוסף‬
‫סתמי של פרוספקטים או חוברות פרסומת‪ .‬מידע המסופק ע"י קבלני משנה חייב‬
‫להיות משולב ומתואם עם כלל מערכת ההוראות‪.‬‬
‫הוראות התחזוקה יכילו דוגמאות המראות את נוהלי הפעולות של סיכה‪ ,‬בדיקה‪,‬‬
‫ניסוי והחלפת חלקים שיש לעשותם יום יום‪ ,‬כל שבוע כל חודש ובמרווחי זמן גדולים‬
‫יותר‪ ,‬כדי להבטיח פעולה תקינה של הציוד לאורך ימים‪ .‬במידת הצורך יצורפו‬
‫דיאגרמות והוראות המקילות על איתור תקלות‪.‬‬
‫עבור הדרכה‪ ,‬הוראות תפעול והדרכת העובדים כמפורט הן בשלב א' והן בשלב ב' לא‬
‫ישולם בנפרד וההוצאות תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ספר מתקן‬
‫תכולת ספר מתקן‬
‫הקבלן ימסור למזמין‪ ,‬עם סיום ההקמה וההרצה חמישה עותקים מושלמים של ספר‬
‫המתקן בפורמט כמפורט להלן‪ .‬ספר המתקן יכלול את כל מרכיבי המערכות‪,‬‬
‫המתקנים והאביזרים‪ ,‬ספר המתקן ימסר לעיון המזמין ככל הניתן‪ ,‬בחלקים‪ ,‬מייד‬
‫עם השלמת כל חלק מהמערכות כגון חדרי מכונות וכדומה‪.‬‬
‫הנחיות שלהלן הינן בעדיפות על כל הנחיה אחרת הרשומה במכרז‪ ,‬במסמכיו‪,‬‬
‫בפרקיו ובנספחיו השונים‪.‬‬
‫ספר המתקן יכלול את כל המפורט להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬פורמט הגשה‬
‫הקבלן יגיש את כל החומר לרבות תכניות‪ ,‬סכמות‪ ,‬קטלוגים‪ ,‬הוראות תפעול‬
‫ואחזקה בשני פורמטים‪:‬‬
‫פורמט מודפס ואוריגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים‬
‫מתאימים בעלי כריכה קשה‪ ,‬כמפורט להלן‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בפורמט‬
‫‪PDF‬ובקובץ אוטוקאד בגרסה עדכנית כפי שיידרש ע"י במזמין‬
‫כולל את כל הפונטים בצורת ‪.ETRANSMIT‬‬
‫ההוראות צריכות להיות ערוכות במיוחד למתקן בו מורכב הציוד‬
‫ולא התקבל אוסף סתמי של פרוספקטים או חוברות‬
‫פרסומת‪ ,‬מידע המסופק ע"י קבלני משנה חייב להיות משולב‬
‫ומותאם עם כלל מערכת ההוראות‪.‬‬
‫החומר המודפס‪ ,‬הקטלוגים ותכניות מודפסות‪ ,‬יוגשו כשהם‬
‫מתויקים בקלסרים בעלי כריכה פלסטיק קשה‪ ,‬הקלסרים‬
‫יערכו באופן הבא‪:‬‬
‫הקלסר יהי קשיח בגוון שונה משער המערכות‪ ,‬הגוון המדויק יוגש‬
‫ע"י הקבלן לאישור המזמין‪.‬‬
‫ע"ג הקלסר יודפס "מערכת תברואה וכיבוי אש אוטומטי"‪.‬‬
‫הכתוביות יודפסו באותיות גדולות ככל הניתן‪.‬‬
‫על כריכת הקלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות‬
‫למערכת‪ .‬הדף יהיה תמיד גוון ורוד‪.‬‬
‫בתחילת הדף ימצא דף ובו תוכן הקלסר‪ .‬רמת פרוט תוכן העניינים‬
‫תאפשר למשתמש למצוא תכנית או קטלוג או הוראה או כל‬
‫חומר אחר המתויק בקלסר ללא חיפוש נוסף‪.‬‬
‫כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות‪,‬‬
‫בכל שקית פריט אחד‪ ,‬תכניות‪ ,‬קטלוג‪ ,‬הוראת הפעלה‪ ,‬הוראת‬
‫אחזקה‪ ,‬רשימת חלפים וכדומה‪ .‬על כל שקית תודבק מדבקה‬
‫ועליה מודפס מס' פריט המצוי בתוכה ותאור הנושא‪.‬‬
‫המדבקות יתאמו את תוכן העניינים‪.‬‬
‫כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים למניעת קריעת השקיות‪.‬‬
‫כל החומרים במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים‪.‬‬
‫פרוט התכולה בספר המתקן‬
‫בכל קלסר של ספר המתקן ישובצו מיד בתחילתו‪ ,‬רצוי על הכריכה‬
‫הפנימית דפים מקדימים הכוללים הנחיות בטיחות כנדרש לפעולה‬
‫באותו מתקן‪ .‬הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש‬
‫בכלים וחומרים מתאימים לרבות אופן זיהוי החומרים המותרים‪,‬‬
‫הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול במתקן‪ ,‬כלי עבודה‬
‫בטיחותיים נדרשים וכדומה‪ .‬ההוראות ידגישו בין היתר את‬
‫הרגישות להפעלת מערכות משולבות‪ ,‬חשמל‪ ,‬עבודה בדלק וכו'‪.‬‬
‫תכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום עבודות‪ .‬התכניות‬
‫יכללו מידות מיקום לכל מרכיב במערכת‪ .‬התכניות יכללו את‬
‫מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור של המזמין‪.‬‬
‫תרשימי זרימה של כל מערך האספקה לאותה מערכת כדוגמת‬
‫תרשים מערכת אספקת המים למבנה‪ ,‬חלוקה לאזורי לחץ‪ ,‬תרשים‬
‫חדרי המכונות‪ ,‬מערכת הספרינקלרים וכו'‪ .‬תרשימי הזרימה‬
‫ישמשו להבנת תפקוד המערכת יהיו חד קוויים‪ ,‬צבעוניים ויכללו‬
‫את סימן המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה מלאה של פעולת‬
‫ההפעלה‪ ,‬הכיול והאחזקה‪ ,‬חצים לסימון כווני הזרימה וסימון‬
‫אזורים וגבולות המשורתים ע"י כל תת מערכת‪ .‬תרשימי הזרימה‬
‫יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל קטע‪ ,‬ערכים שנמדדו לאחר‬
‫סיום הויסות בקווים‪ ,‬באמצעי ויסות‪ ,‬בהגנות‪ ,‬בצנרות‪ ,‬לחצים‬
‫והפרשי לחצים בין נקודות שונות במערכת וכדומה‪ .‬המידע יכלול‬
‫זרמים‪ ,‬לחצים‪ ,‬וכדומה הנמדדים בעת הפעלת המערכת בתפוקות‬
‫שונות‪ .‬צבעים וסימונים מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים‬
‫להיות מופעלים או פתוחים לעומת אביזרים האמורים להיות‬
‫מופסקים או סגורים‪ .‬האמור לכל מצב תפעולי של המערכת בנפרד‪.‬‬
‫ליד ציוד המוצב כרזרבה יצוין במפורש לרבות ציון ציוד חליפי הוא‬
‫משמש‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה ואופן כיולן לגבי כל‬
‫מתקן בנפרד ולגבי המערכות ותת מערכות‪ .‬התיאור יכלול סכמות‬
‫המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד ומערכות המתאימות‪ .‬על‬
‫הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה וערכים הרצויים המשמשים‬
‫לכיול וויסות המערכות‪.‬‬
‫כרטסת ציוד ופרטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם‬
‫נתוני יצרן וספקים לרבות כתובת וטלפונים‪ ,‬נתונים טכניים‪,‬‬
‫פיזיים ותפעוליים המתאימים לו‪ .‬דף הנתונים יכלול בטבלה הן את‬
‫הנתונים הנומינליים המצוינים ע"י היצרן והן את נתוני עבודה‬
‫אליהם כיול הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד‪.‬‬
‫לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה‬
‫נקודות עבודה כפי שנמדדו בפועל‪ .‬בעומסים ובתפוקות שונים‪.‬‬
‫הנתונים יהיו תואמים לנקודות העבודה כפי שמסומנות על גבי‬
‫המדידים המותקנים על הציוד‪.‬‬
‫קטלוגים מפורטים ברמה מקצועית והמירבית הקיימת בידי היצרן‬
‫לכל פריט ציוד ומרכיב הנכללים במערכות לרבות אביזר צנרת‬
‫וחשמל‪ .‬הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט בתוך הקטלוג‪,‬‬
‫הוראות התקנה‪ ,‬הוראות תפעול ואחזקה‪ ,‬איתור תקלות‪ ,‬הנחיות‬
‫לשיפוץ המכלולים השונים‪ ,‬תכניות הרכבה ופירוק כולל איורים‬
‫המתארים כל שלב בתהליך הביצוע‪ ,‬רשימת חלפים וחומרים‬
‫מומלצים‪ ,‬רשימת כלי עבודה מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים‬
‫לרבות הוראות בדיקות תקינות הכלים הבטיחותיים‪.‬‬
‫רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות‪ .‬הרשימות יכללו‬
‫הפניה מפורטת לקטלוג המתאים‪ ,‬שמות ספקים ופרטיהם‪ ,‬זמני‬
‫אספקה ותנאי אספקה‪.‬‬
‫תאור מפורט של פעולת המערכת במצבים שונים והנחיות הפעלה‬
‫מפורטות ומותאמות למצבים שונים של המערכת‪.‬‬
‫הוראות האחזקה המונעת תהיינה מותאמות למערכת לרבות ציון‬
‫מספרי ושמות האביזרים המטופלים‪ .‬ההוראה תפורט לפעולות‬
‫יומיות‪ ,‬שבועיות‪ ,‬חודשיות‪ ,‬תלת חודשיות‪ ,‬חצי שנתיות‪ ,‬שנתיות‬
‫ורב שנתיות‪ .‬כל הוראה תכלול הנחיות למדידות הנדרשות לקיום‬
‫ההוראה‪ ,‬לרבות ציון‪ ,‬בסוגריים‪ ,‬של הנתון או הטווח הרצוי‪.‬‬
‫הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן‪ .‬ההנחיות יהיו מפורטות‬
‫ברמת המערכת‪ ,‬המתקן והציוד‪.‬‬
‫כל החומר הנ"ל‪ ,‬הוראות הנחיות חלקי חילוף יהיו כתובים‪.‬‬
‫הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותכניות העדות )להלן – "החומר הטכני"( לאישור‬
‫המתכנן ולאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל‬
‫במבנה‪ .‬המזמין יהיה ראשי לדרוש מהקבלן להגיש לו תכניות עדות ותיקי מתקן לגבי‬
‫קומות שבהן הסתיימה הקמת המערכת ולגבי מתקנים שהופעלו‪.‬‬
‫המזמין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם‬
‫ויעבירו הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל‪.‬‬
‫הקבלן יבדוק את כל חומר הטכני שהגיש‪ ,‬על בסיס ההערות העקרוניות של המתכנן‪,‬‬
‫ויתקן כל הנדרש‪ .‬בתום ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר למתכננים לבדיקה‬
‫חוזרת‪.‬‬
‫היה ולמתכננים יהיו הערות חוזרות‪ ,‬על החומר שהוגש לבדיקה‪ ,‬תוטל עלות הבדיקות‬
‫החוזרות על הקבלן לפי תעריף שעות עבודה של משהב"ט ובתוספת ‪ 17%‬עבור‬
‫תקורה‪.‬‬
‫המזמין יהיה ראשי‪ ,‬במידה ויווכח כי למרות ההתראות אין הקבלן מגיש את החומר‬
‫הטכני כנרש‪ ,‬להטיל את הכנת החומר הטכני על גורם אחר וכל העלויות שידרשו‬
‫לביצוע העבודה לרבות איסוף‪ ,‬בדיקה והתאמת החומר לקיים‪ ,‬יוטלה על הקבלן‬
‫כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪00.24‬‬
‫תקופת הבדק והשרות‬
‫הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של ‪ 24‬חודשים מיום‬
‫קבלת המתקן ע"י המזמין ‪" -‬תעודת סיום העבודות"‪ .‬הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל‬
‫פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו‪ ,‬אלא אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש‬
‫בלתי נכון‪ ,‬בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו‪ .‬כל התיקונים יבוצעו ללא‬
‫דיחוי לא יאוחר מ ‪ 24 -‬שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות‬
‫בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן‪.‬‬
‫לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד שנדרש רשאי המזמין להורות על ביצוע התיקונים‪,‬‬
‫לרבות רכישת חלקים‪ ,‬באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל‬
‫ההוצאות‪.‬‬
‫תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק ו\או פריט שלם‬
‫אשר נתגלה כליקוי‪ .‬על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה של ‪24‬‬
‫חודש מיום החלפתם‪.‬‬
‫האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה‬
‫זאת בתנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום וע"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה‪.‬‬
‫במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו\או דרישות מפרט זה‪ ,‬ישא‬
‫הקבלן באחריות מלאה לפגמים ליקויים ותקלות שיתגלו‪ ,‬ויתקנם על חשבונו במשך‬
‫תקופת האחריות כמפורט לעיל‪.‬‬
‫כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הנדרשות והמומלצות‬
‫ע"י יצרני הציוד‪.‬‬
‫עם תום שנת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למזמין במצב פעולה תקין מכל‬
‫הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש‪.‬‬
‫על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני תום מועד שנת האחריות על כוונתו למסור‬
‫את המתקן‪ .‬לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור המתקן‪ ,‬או שנמצא המתקן בעת בדיקתו‬
‫במצב שאינו כשר למסירה‪ ,‬יידחה מועד גמר שנת האחריות עד למועד בו יימסר המתקן‬
‫המזמין לשביעות רצונו המלאה‪ .‬עם מסירת המתקן יוציא היועץ תעודת קבלה של המתקן‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫פרק ‪ 34‬מערכת כיבוי אש אוטומטית‬
‫‪ 34.01‬כללי‬
‫פרק זה של המפרט דן בהתקנת צנרת להולכת מים לכיבוי אש אוטומטי במנהרות‬
‫ובחדר המכונות ‪.‬‬
‫תכנון המערכת נעשה עפ"י דרישות התקן הישראלי ‪ 1596‬והתקנים האמריקאים‬
‫‪ NFPA 13‬ו‪NFPA 20 -‬‬
‫מפרטים אלו מחייבים ואין לסטות מהם ללא אישור המתכנן‪ .‬המערכת‪ ,‬לרבות כל‬
‫חלקיה והאביזרים הכלולים בה‪ ,‬חייבת לעמוד בדרישות התקנים לעיל‬
‫‪34.02‬‬
‫העבודות שתבוצענה על ידי הקבלן‬
‫העבודות במסגרת ביצוע מערכת הכיבוי כוללות בין היתר‪:‬‬
‫ אספקת כל הציוד‪ ,‬האביזרים‪ ,‬הכלים‪ ,‬העובדים וכל אלמנט אחר‬‫השייך לביצוע שיקום אזורים שנפגעו כתוצאה מהעבודה‪ ,‬לרבות‬
‫תיקונים‪ ,‬סתימת חורים‪ ,‬טיח‪ ,‬צבע‪ ,‬ריצוף‪ ,‬הגנה על אזורים בהם‬
‫המזמין מבצע עבודת ו‪/‬או התיקונים לשביעות רצון המזמין‪.‬‬
‫ סילוק כל העודפים הקשורים בעבודה ופינוי אזור ההתארגנות‪,‬‬‫כשהוא נקי‪.‬‬
‫ הכנת חורים בתקרות‪ ,‬קירות וכו'‪.‬‬‫ תמיכות‪ ,‬קונזולות‪ ,‬עבודות מסגרות וכו' לתמיכת הצנרת‬‫ קידוח חורים במקומות שנדרש עבור מערכות כבוי אש‪) .‬באישור‬‫המזמין(‬
‫ סילוק כל פסולת הנוצרת ע"י הקבלן במכרז‪/‬חוזה זה במשך עבודתו‬‫אל מחוץ לשטח העבודה ושטח האוניברסיטה מיד עם דרישתו של‬
‫המפקח‪.‬‬
‫ חיבורי חשמל‪/‬כח במשך ההרכבה עד למקום הציוד או העבודה‬‫והסדרת כל חיבורי החשמל הנ"ל הדרושים לעבודה זו מלוח הראשי‬
‫במבנה או ממקום אחר‪ ,‬כפי שיקבע המפקח‪.‬‬
‫ טיפול ועבודות זמניות להבטחת המשך פעולת המערכות לאספקת‬‫מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש ‪.‬‬
‫ אספקת פיגומים‪ ,‬פיגומי עזר לצורך ביצוע עבודתו‪.‬‬‫עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים‪.‬‬
‫‪ 34.03‬הנחיות כלליים לביצוע העבודה‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫כל המערכות על כל חלקיהן תהיינה מוגנות ומצוידות באמצעים אשר ימנעו‬
‫הפרעות או הפעלת שווא‪.‬‬
‫המערכות יותקנו בצורה מושלמת‪ ,‬מחוברות לשימוש‪ .‬המערכות יכללו את כל‬
‫החומרים והעבודות הדרושים‪ ,‬אף אם לא פורטו במפורש בסעיפי כתב הכמויות‪.‬‬
‫כל החומרים וכל המוצרים והאביזרים שיסופקו ו‪/‬או אשר הקבלן ישתמש בהם‬
‫בעבודה יהיו חדשים ומשובחים וצריכים להתאים לדרישות התקנים הישראליים‬
‫העדכניים והמתאימים למערכות ספרינקלרים‪ ,‬ובהעדרם של תקנים ישראליים‬‫יתאימו החומרים לתקנים האמריקאיים ומאושרים ‪ U.L‬ו‪/‬או ‪ F.M‬ו‪/‬או לתקנים‬
‫הנדרשים במפרט ו‪/‬או בכתב הכמויות‪.‬‬
‫עם הגשת המכרז יציג הקבלן תעודות המעידות על טיב החומרים‪ :‬כל המערכות‪,‬‬
‫צנרת‪ ,‬אביזרים כו' יישאו תו תקן או תו יצרן )אשר מעיד בכתובים כי עמד‬
‫בתקן(‪ .‬הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם‬
‫יש לדעתנו להשתמש והן ביחס לטיב החומרים‪ ,‬אולם מוסכם בזה במפורש כי‬
‫בשום פנים אין אישור מקור החומרים משמש אישור לטיב החומרים המובאים‬
‫מאותו מקור‪ .‬הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר‪ ,‬אם‬
‫אין אותם חומרים מתאימים לצרכי העבודה‪ .‬בכל מקרה בו ימסרו לבדיקה‬
‫מוצרים‪ ,‬אביזרים מכלולים וכו'‪ .‬הדבר יבוצע על חשבונו של הקבלן‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪-‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לבדוק את תוכניות‪ ,‬המפרטים הטכניים‪ ,‬תכניות המים‪,‬‬
‫מיזוג אויר ‪ ,‬חשמל וכו' וכו' ואת המערכות הקיימות בחדר המכונות ובמנהרות‬
‫ויתאם את עבודתו עם נציגי האוניברסיטה להבטיח אי פגיעה במערכות וביצוע‬
‫המערכות החדשות תוך כדי התחשבות במערכות הקיימות הנ"ל‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫הקבלן יהיה האחראי לכך שהספקת והתקנת המערכות המופיעות בכתב‬
‫והכמויות ובהתאם לתוכניות‪ ,‬לרבות הציוד שהוא מתעתד לספק‪ ,‬מותאמות‬
‫לבנין ולצרכיו ו‪/‬או לאותם אזורים המיועדים לכבוי‪ ,‬וכי הן תפעלנה באופן תקין‬
‫ומשביע רצון‪.‬‬
‫עבור כל העבודות המפורטות לעיל הן אם הן מפורטות בכתב הכמויות או‬
‫בתכניות והן אם לא אך נדרשות על פי תקנים ולא ישולם בנפרד והתמורה תחשב‬
‫ככלולה במחירי היחידה השונים‪.‬‬
‫‪ 34.04‬צנרת‬
‫סוג הצנרת‪/‬הספחים‬
‫א‪ .‬צינורות בקוטר " ‪ 1" - 1-1/2‬תהיה מגולבנת ‪ SCH.40‬ללא תפר לפי תקן ‪- 53‬‬
‫‪ ASMI /AST M A‬ותחובר בחיבורי הברגה מסוג ‪.N.P.T‬‬
‫ב‪ .‬צנרת בקוטר "‪ 3"-2‬תהיה צנרת שחורה ללא תפר ‪ SCH .10‬ותחובר בחיבורי‬
‫‪ ROLL – GROOVE‬עם מחברי ‪. QUICK UP‬‬
‫ג‪ .‬צנרת מעל "‪ 4‬כולל תהיה צנרת שחורה לריתוך ע‪.‬ד‪.5/32 ".‬‬
‫‪ 34.05‬עיגון הצנרת לתקרות וקירות הבטון‬
‫ הצינורות הראשיים יותקנו על מערכת תמיכות שמבוצעת על ידי הקבלן או‬‫תמיכות קיימות במנהרה במידה והדבר מתאפשר ומאושר ע"י המזמין‪.‬‬
‫ כאשר יידרש בניית מתקן עשוי פרופילי פלדה לתמיכת הצנרת לקירות ‪ ,‬ישולם‬‫עבור הייצור‪ ,‬התקנה ‪ ,‬צביעה וכל המפורט במפרט לפי סעיף בכתב הכמויות‪ .‬הנ"ל‬
‫מתייחס רק לביצוע מבנה קונסטרוקטיבי מיוחד להנחת הצנרת ולא לקונזולות‪,‬‬
‫תמיכות‪ ,‬מתלים וכו' שכלולים במחירי הצנרת‪.‬‬
‫ כל המתלים לצנרת יהיו מפלדה מגולוונת‪ .‬כל מתלה יעמוד בעומס של ‪ 115‬ק"ג‬‫ועוד חמש פעמים משקל קטע הצינור הנתמך‪ ,‬כשהוא מלא במים‪.‬‬
‫ המתלים יהיו צבועים כמוגדר בסעיף להלן‪ .‬המתלים יותקנו במרחקים בין אחד‬‫לשני כפי שמוגדר בקוד ‪ NFPA - 13‬ולא יותר מאשר ‪ 3.00‬מ' לצנרת בקוטר " ½‪1" 1‬‬
‫ו‪ 4.50 -‬מ' לצנרת בקוטר מעל "‪.2‬‬
‫ הקבלן יביא לאישור המפקח את דגמי המתלים בהם הוא ישתמש בהתקנת‬‫המערכת‪.‬‬
‫ המתלים יהיו מאושרים ‪ UL‬או ‪.FM‬‬‫ העיגון והחיזוק יעשה כנדרש ע"פ ‪.NFPA 13‬‬‫‪ 34.06‬ברזים ומגופים‬
‫ כל הברזים והמגופים יתאימו ללחץ עבודה של ‪ 16‬באר לפחות‪ ,‬מאושרים ‪ U.L‬ו‪/‬או‬‫‪ F.M‬למערכות מתזים‪.‬‬
‫ יותקנו שני מגופי אזעקה למבנה הכוללים פעמון עם מנוע מים‪ ,‬מגוף ראשי‪,‬‬‫שסתום אל חוזר‪ ,‬שעוני בדיקה‪ ,‬מפסק לחץ חשמלי‪ ,‬תא בילום‪ ,‬מערכת ניקוז‪,‬‬
‫כמפורט בתכנית ו‪/‬או בכתב הכמויות‪.‬‬
‫ בכל אזור או וקומה תותקן מערכת מגופי שליטה הכוללת‪ :‬מגופים‪ ,‬שעונים‪ ,‬ברז‬‫ניקוז וברז ביקורת‪ ,‬הכל כמפורט בתוכניות‪.‬‬
‫ בכל איזור בקצה הרחוק יותקן ברז ביקורת כדורי בקוטר "‪ 1‬עם הפחתה ל ‪.1/2" -‬‬‫‪) -‬במידה ולא הותקן בניקוז של מערכת מגופי השליטה האזורי(‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪ 34.07‬תגי זרימה והתראה‬
‫ בכניסה לכל אזור יותקן מתג זרימה חשמלי‪) .‬המתג יהיה מאושר לשימוש ע"י ה ‪-‬‬‫‪ U.L‬ו‪/‬או ה ‪ ( F.M -‬בקוטר המפורט בתכנית‪.‬‬
‫ על כל מגוף סגירה )שער או פרפר( יותקן מתג התראה ‪ TAMPER SWICH‬בקוטר‬‫המפורט בתכנית‪) .‬המתג יהיה מאושר ע"י ‪ U.L‬ו‪/‬או ‪ .(F.M‬המתג יחובר ללוח‬
‫ההתראות הראשי וסגירתו תעביר התראה בלוח "מגוף כיבוי ראשי סגור" או‬
‫כדומה‪.‬‬
‫ הקבלן יחבר את המתגים לאזור בלוח הבקרה הקרוב של מערכת גלוי כיבוי האש‪.‬‬‫ מחיר היחידה למגוף ממוען כולל את כרטיס הכתובת וכל האביזרים הדרושים‬‫להעברת ההתראות ללוח ההתראות‪.‬‬
‫‪ 34.08‬צביעה‬
‫הקבלן יצבע את כל הצנרת‪ ,‬מתלי הצנרת‪ ,‬הציוד‪ ,‬הברזים‪ ,‬מסגרות ועבודות פלדה‬
‫וכל ציוד אחר‪ ,‬בהתאם למפרט הבין משרדי פרק ‪.1106‬‬
‫הכנת השטח‬
‫צינור מגולוון יש לנקות משמנים‪ ,‬חלודה וכל חומר אחר בממיס מתאים‪.‬‬
‫צינור שחור יש לנקות היטב מכנית להסרת חלודה‪ ,‬שמנים וכל לכלוך אחר‪.‬‬
‫צבע יסוד‬
‫לצינור מגולוון ‪ -‬טמבור אפיטמרין ‪ :ZN‬בעובי ‪ 30‬מיקרון בהתזה או ‪ 2‬שכבות‬
‫בהברשה‪.‬‬
‫לצינור שחור טמבור בזק‪ :‬בעובי ‪ 50‬מיקרון בהתזה או ‪ 2‬שכבות בהברשה‪.‬‬
‫צבע עליון טמבור סופרלק בעובי ‪ 40‬מיקרון בהתזה או ‪ 2‬שכבות בהברשה‪.‬‬
‫גוון הצבע יהיה סגול לוהט ‪.51‬‬
‫לאחר סיום העבודה הקבלן יבצע תיקוני צבע )כולל צבע יסוד או פריימר( בכל חלקי‬
‫הצנרת והאביזרים שנפגעו במהלך העבודה‪.‬‬
‫עבור הצביעה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים‪.‬‬
‫‪ 34.09‬שילוט‬
‫א‪ .‬הקבלן יספק את כל השילוט במקומות‪ ,‬בגודל ובצורה כפי שיקבעו ע"י המתכנן‪.‬‬
‫ב‪ .‬השילוט כלול במחיר היחידה השונים ולא ישולם עבורו בנפרד‪.‬‬
‫‪ 34.10‬בדיקה וביקורת לצנרת‬
‫לאחר השלמת העבודה יבדוק הקבלן את המתקן בהתאם למפורט להלן‪:‬‬
‫כל העבודות‪ ,‬החומרים‪ ,‬הציוד והמכשור הנדרשים לבדיקה יסופקו ע"י הקבלן‪.‬‬
‫עם גמר התקנת עבודת הצנרת כולל שטיפה‪ ,‬על הקבלן לבדוק בקפדנות את כל‬
‫מערכות כדי להבטיח שכל חיבורי הצנרת והתמכים אובטחו‪ ,‬שהמגופים הותקנו‬
‫בהתאם לפירוט הנדרש ע"י היצרן ושמגופי המערכת סגורים‪.‬‬
‫עם סיום בדיקה זו‪ ,‬יש לבצע בדיקת לחץ במתקן בלחץ אויר של ‪ 2.0‬באר למשך זמן‬
‫של שעתיים ולתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה‪.‬‬
‫שכל חיבורי הצנרת והתמכים אובטחו‪,‬שהמגופים הותקנו בהתאם לפירוט הנדרש ע"י‬
‫היצרן ושמגופי המערכת סגורים‪.‬‬
‫עם סיום בדיקה זו‪ ,‬יש לבצע בדיקת לחץ במתקן בלחץ אויר של ‪ 2.0‬באר למשך זמן‬
‫שלשעתיים ולתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫הערה‪ :‬יש להתאים ברז שחרור לחץ במערכת כדי להבטיח שהמערכת על כל חלקיה‬
‫לא יהיו נתונים בכל נסיבות שהן ללחץ הגדול מ ‪ 2.8 -‬באר‪.‬‬
‫עם סיום מוצלח של בדיקת הלחץ הפניאומטית‪ ,‬תיבדק צנרת המערכת בצורה‬
‫הידראולית‪ ,‬בלחץ של ‪ 2‬אטמוספירות‪ ,‬למשך זמן של ‪ 8‬שעות‪.‬‬
‫יש לתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה‪ ,‬ולחזור שנית על בדיקה‬
‫הידראולית‪.‬‬
‫עם סיום מוצלח של הבדיקה ההידראולית ב ‪ 2 -‬אטמספירות יחזור הקבלן על‬
‫הבדיקה‬
‫הידראולית בלחץ של ‪ 16‬באר למשך זמן של ‪ 8‬שעות‪.‬‬
‫הבדיקות ההידראוליות הנ"ל תבוצענה בעזרת אספקת מים זמנית‪ ,‬ובטרם תחובר‬
‫המערכת למערכת אספקת המים מהקו הראשי‪.‬‬
‫עם גמר בדיקת המערכת כנ"ל‪ ,‬תכוון המערכת ללחץ העבודה המתוכנן ותשאר בו‪.‬‬
‫אין לרוקן את המים מהמערכת‪.‬‬
‫לאחר חיבור המערכת למקור אספקת המים יש לפתוח את מגוף הסגירה הראשי של‬
‫המערכת בזהירות‪ ,‬כדי למנוע הלם מים‪.‬‬
‫‪ 34.11‬מערכת הגברת הלחץ לכיבוי אש אוטומטי‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫התקנת המשאבות שתבחרנה תכלול את עבודות הביסוס הנדרשות וכן כל חיבורי‬
‫החשמל‪ ,‬הצנרת וכן את כל האביזרים‪ ,‬המגופים‪ ,‬מסננים‪ ,‬לוחות פיקוד כרטיסי‬
‫תקשורת וכו' לפי הסכמה שבתוכניות ובהתאמות הנדרשות לפי טיפוסי‬
‫המשאבות שיבחרו‪ ,‬הכל לפי דרישות ‪.NFPA - 20‬‬
‫לפני הביצוע על הקבלן להעביר לאישור המתכנן תוכנית מפורטת של התקנת‬
‫המשאבות כולל פרטי ביצוע של הצנרת על כל אביזריה‪ ,‬של מערכת החשמל‬
‫והפיקוד‪ ,‬ושל פרטי היסודות‪.‬‬
‫הפעלה ניסיונית של המשאבות תבוצע לפי הוראות היצרן ו ‪ .NFPA -‬יערך רישום‬
‫ביומן העבודה לכל תהליך ההפעלה כנדרש‪ .‬ההפעלה תבוצע בנוכחות המפקח‪.‬‬
‫ב‪ .‬משאבות הכיבוי‬
‫המזמין עדין לא החליט אם בחדר המשאבות תותקן משאבת דיזל או משאבה‬
‫חשמלית‪ .‬בחדר בו תותקן המשאבה קיים ציוד‪ ,‬צנרת וצפיפות גדולה ואין‬
‫בטחון שניתן יהיה להתקין משאבת דיזל ומיכל דלק למשאבה בחדר הקיים‪.‬‬
‫ההחלטה לגבי סוג המשאבה‪ ,‬חשמלית או דיזל תתקבל לאחר שייבחר הקבלן‬
‫והקבלן יציע את שני דגמי המשאבה ולפי הגודל של המשאבה תיבדק האפשרות‬
‫להתקין משאבת דיזל או משאבה חשמלית‪.‬‬
‫בכתב הכמויות ניתן סעיף נפרד לתוספת‪/‬הפחתה במחיר המשאבה החשמלית‬
‫במקרה של התקנת משאבת דיזל‪.‬‬
‫המשאבה לכיבוי אש תהיה מסוג צנטריפוגליות אופקית חד הדרגתית ותענה‬
‫לדרישות התקן ‪ NFPA-20‬בעלת אישורי ‪.FM/UL‬‬
‫עקומת המשאבה תענה לדרישות התקן אשר בספיקה של ‪ 150%‬מהספיקה‬
‫הנומינלית הלחץ לא ירד מתחת ל‪ -65%‬מהלחץ בספיקה ‪.100%‬‬
‫במצב של ספיקה ‪) 0‬ברז סגור( לחץ העבודה לא יעלה על ‪ 120%‬מהלחץ הנומינלי‪.‬‬
‫כל החלקים הנעים והבאים במגע עם המים יהיו עשויים מברונזה או מפלמ"ב‪.‬‬
‫גוף המשאבה עשוי ברזל יצוקה‪.‬‬
‫לגוף המשאבות תוצמד תווית מתכת ועליה יפורטו נתוני המשאבה‪ ,‬ספיקה‪ ,‬לחץ‬
‫ומספר סיבובים לדקה )‪ .(R.P.M‬הספק יציג אישורי יצרן המאשרים בדיקה‬
‫ושמישות המשאבה וגרף ביצועים‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫נתוני המשאבה‪:‬‬
‫ספיקה‪1000 GPM :‬‬
‫לחץ ‪120 PSI :‬‬
‫ג‪ .‬מנוע חשמלי למשאבת מים לכיבוי אש‬
‫מנוע החשמל להפעלת המשאבה יהיה מותאם ומאושר להפעלת משאבות מים‬
‫ולכיבוי אש‪.‬‬
‫המנוע יהיה בנוי בהתאם לתקן ‪ ,NFPA-20‬המנוע יהיה עם תו תקן ‪ UL‬ומאושר‬
‫ע"י ‪ FM‬ויכלול את כל האביזרים‪ ,‬אלמנטים פיקוד ומדידה‪ ,‬חיווט וכו' כפי‬
‫שמפורטים בתקן ‪.NFPA-20‬‬
‫המנוע יהיה בעל הספק כוחות סוס בכדי להפעיל את משאבת המים במקסימום‪,‬‬
‫ספיקה לעבודה בתנאי סביבה של ‪ 400‬מטר מעל פני הים ובטמפ' מקסימאלית‬
‫של ‪ 45‬מעלות צלזיוס‪.‬‬
‫חיבור המנוע לציר המשאבה יהיה בעזרת מחברים גמישים ויאפשר פירוק המנוע‬
‫או המשאבה ללא הפרעה ליתר המרכיבים‪.‬‬
‫המנוע והמשאבה יסופקו כיחידה אחת על בסיס משותף‪ .‬פילוס המשאבה והמנוע‬
‫יבוצעו במפעל המספק את המשאבה‪.‬‬
‫מנוע דיזל למשאבות מים‬
‫ד‪.‬‬
‫מנוע דיזל להפעלת המשאבה יהיה מותאם ומאושר להפעלת משאבות מים‬
‫ולכיבוי אש‪.‬‬
‫המנוע דיזל יהיה בנוי בהתאם לתקן ‪ ,NFPA-20‬עם מערכת אוטומטית לקירור‬
‫המנוע ע"י נוזל קירור‪ ,‬מי רשת‪ ,‬במעגל סגור‪ .‬המנוע יהיה עם תו תקן ‪ UL‬ומאושר‬
‫ע"י ‪ FM‬ויכלול את כל האביזרים‪ ,‬אלמנטים פיקוד ומדידה‪ ,‬מצברים‪ ,‬צינור‬
‫פליטת גזים‪ ,‬חיווט וכו' כפי שמפורטים בתקן ‪ NFPA-20‬פרק "מנוע דיזל"‪.‬‬
‫המנוע יהיה בעל הספק כוחות סוס בכדי להפעיל את משאבת המים במקסימום‪,‬‬
‫ספיקה לעבודה בתנאי סביבה של ‪ 300‬מטר מעל פני הים ובטמפ' מקסימאלית‬
‫של ‪ 45‬מעלות צלזיוס‪.‬‬
‫המנוע יהיה מופעל חשמלית‪ ,‬אספקת המתח תהיה משני המצברים ‪ 24V‬שיהיו‬
‫מותקנים בביתן השאיבה‪.‬‬
‫חיבור המנוע לציר המשאבה יהיה בעזרת מחברים גמישים ויאפשר פירוק המנוע‬
‫או המשאבה ללא הפרעה ליתר המרכיבים‪.‬‬
‫המנוע יצויד במערכת צינור פליטה מתאימה לסוג המנוע שיסופק‪ .‬צינור הפליטה‬
‫יסתיים מחוץ לחדר המשאבה‪.‬‬
‫המנוע יצויד ברגש לחץ שמן‪ - ,‬הנותן התראה על לחץ שמן נמוך‪ .‬המנוע‬
‫והמשאבה יסופקו כיחידה אחת על בסיס משותף‪ .‬פילוס המשאבה והמנוע‬
‫יבוצעו במפעל המספק את המשאבה‪.‬‬
‫ה‪ .‬אביזרים למשאבות‬
‫המשאבה תצויד באביזרים הבאים‪:‬‬
‫מד לחץ ביניקה‪ ,‬מד לחץ בסניקה‪ ,‬שסתום שחרור אוויר אוטומטי בגוף‬
‫המשאבה‪ ,‬שסתום פריקת לחץ וקונוס לשפיכת עודפי המים לניקוז‪ ,‬שסתום‬
‫הפריקה יהיה תוצרת "ברמד" דגם ‪ 730‬או שווה ערך‪ ,‬כל האביזרים המפורטים‬
‫בפרק זה יהיו בהתאם לתקן ‪ N.F.P.A.20‬ומאושרים לכיבוי אש ‪.FM/UL‬‬
‫ו‪ .‬מערכת הספקת דלק למנוע דיזל‬
‫יסופק מיכל דלק בקיבולת שתאפשר הפעלת המנוע למשך ‪ 8‬שעות רצופות ללא‬
‫צורך במילוי‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫המכל יהיה עילי וימוקם כאשר מפלס הגובה של ‪ 5%‬מכמות הדלק יהיה בגובה‬
‫קו אמצע של משאבת הדלק עבור המנוע‪.‬‬
‫המכל יהיה מצויד בהתקן מילוי חיצוני לאספקת דלק עם ברז חרום ואפשרות‬
‫נעילה במצב "פתוח" ומד כמות דלק‪ ,‬ברז ניקוז וצינור אוורור‪ .‬במידה והמכל‬
‫יותקן בתוך חדר המשאבה צינור המילוי וצינור האוורור יסתיימו מחוץ לחדר‪.‬‬
‫צינור האוורור יצויד בשסתום מונע להבה )‪.( FLAME ARRASTOR‬‬
‫סביב המכל תבנה מאצרה בעלת נפח קיבולת המיכל ועוד ‪ 20%‬לאיסוף הדלק‬
‫במקרה של נזילה לא מבוקרת‪.‬‬
‫חיבור צינור אספקת דלק למנוע יהיה בעזרת צינור נחושת‪.‬‬
‫צנרת אספקת הדלק והאביזרים יהיו מוגנים מפני פגיעות מכאניות‪.‬‬
‫כל האביזרים במערכת הדלק יהיו כדורים מיועדים לדלק ומטיפוס חסין אש‪.‬‬
‫מיכל הדלק יהיה מאושר ‪.U.L‬‬
‫ז‪ .‬משאבת מים לשמירת לחץ )‪(JOCKEY‬‬
‫משאבת המים לשמירת הלחץ במערכת הכיבוי תהיה משאבה צנטריפוגלית‬
‫אנכית רב הדרגתית‪ ,‬עם עקומה שטוחה מאוד‪.‬‬
‫גוף המשאבה עשוי ברזל יציקה‪ ,‬מאיץ עשוי נירוסטה‪.‬‬
‫משאבה עם מנוע חשמלי ‪ 2900‬סל"ד תלת פזי ‪ 50NZ‬מיועד לעבודה בחוץ‪ .‬הספק‬
‫המנוע גדול ב‪ -20%‬מההספק הדרוש על ציר המשאבה‪.‬‬
‫נתוני המשאבה‪:‬‬
‫ספיקה‪15 G.P.M. :‬‬
‫לחץ‪:‬‬
‫‪130 P.S.I‬‬
‫ח‪ .‬לוחות פיקוד והפעלה‬
‫כללי‬
‫לוחות הפיקוד מיועדים להפעיל את המשאבות לאספקת מים לכיבוי אש ואת‬
‫המשאבה לשמירת הלחץ בקווי המים יותקן לוח פיקוד נפרד לכל משאבה‪.‬‬
‫לוחות הפיקוד יהיו מסוג העונה לסטנדרטים הנדרשים ב‪ NFPA-20-‬פרק ‪ 7‬עבור‬
‫משאבות עם מנוע חשמלי ופרק ‪ 9‬משאבות עם מנוע דיזל‪ .‬לוחות הפיקוד יהיו‬
‫בעלי אישור מתאים ‪ UL‬ו‪.FM-‬‬
‫לוח הפיקוד יכיל את כל האביזרים והמכלולים הנדרשים בהתאם למפורט‬
‫בדרישות ‪ NFPA-20‬ו‪ .FM -‬יבנה‪ ,‬יחווט וייבדק בשלמותו במפעל המייצר טרם‬
‫העברתו לאתר‪ .‬כל השילוט‪ ,‬וראות הפעלה והאזהרות יהיו בנוסף לשפת האנגלית‬
‫גם בשפה העברית‪.‬‬
‫הלוח יכלול בקר מסוג ‪ SAIA‬עם יציאה ‪ PCD- 1 ,TCPIP‬של חב' ‪ LCS‬עם כרטיס‬
‫‪ W-340‬וכרטיסים דיגיטליים ‪ W-110‬בכמות לפי הצורך ‪ +‬רזרבה של ‪25%‬‬
‫להתראות‪/‬מידע‪.‬‬
‫כל המגעים בלוח יהיו ‪.DC ,24V‬‬
‫כל לוח יצויד באלמנטים הבאים‪:‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫לחצן הפעלה ידני חיצוני‬
‫לחצן הפסקת פעולת המנוע חיצוני‬
‫הלוח יהיה מסוג אוטומטי והפעלת המשאבה תבוצע על ידי מפסק לחץ‬
‫)פרסוסטט( מותקן בתוך הלוח‪ ,‬המפעיל את המשאבה במקרה של ירידת הלחץ‬
‫בקו אספקת המים למערכת‪.‬‬
‫להלן תיאור פונקציונלי של כל לוח פיקוד‬
‫לוח פיקוד להפעלת המשאבה‬
‫‪53‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫לוח פיקוד זה מפעיל את המשאבה לפי פיקוד לחץ )פרסוסטט( או לפי פיקוד‬
‫מרחוק ע"י מפסק זרימה‪ .‬הפסקת פעולת המשאבה לאחר פיקוד הפרוסטט או‬
‫מפסק זרימה תהיה בכל אחת מהדרכים כמפורט שלהלן‪:‬‬
‫ ידנית על ידי לחצן הפסקה או מפסק ידני‬‫ אוטומטית ע"י פרסוסטט גבול עליון וטיימר )שעון(‪.‬‬‫ההפסקה האוטומטית של המשאבה תתאפשר אך ורק במקרה שלחץ רשת‬
‫הספרינקלרים מגיע לגבול העליון )קבוע מראש( ולאחר זמן עבודה של ‪ 30‬דקות‪.‬‬
‫מרכיבי הלוח העיקריים )נוסף לנדרש בתקן ‪(NFPA-20‬‬
‫‪.1‬‬
‫נורות סימון למצבים‪:‬‬
‫חוסר מתח חברת החשמל‬‫הזנה מגנרטור‬‫לוח במצב הפעלה אוטומטי‬‫משאבה פועלת‬‫הפעלה אוטומטית במצב סגור‬‫חוסר מים במיכל האגירה‬‫בקרת הסיבובים נפלה‬‫תקלה כללית במשאבות‬‫חוסר מים במיכל‬‫לחץ נמוך במערכת‬‫‪-‬לכל ההתראות יהיו מגעים יבשים ‪ 24V‬להעברתן ללוח בקרה ראשי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחצן הפעלה ידנית‬
‫‪.3‬‬
‫מונה שעות פעולת מנוע‬
‫‪.4‬‬
‫מפסק בטול מצב אוטומטי – מוגן בזכוכית שבירה‬
‫‪ .5‬מראה גובה המים במאגר המים ) ע"י מתמר לחץ מותקן בצינור ההרקה‬
‫של מאגר המים(‬
‫‪.6‬‬
‫הפעלה שבועית של המנוע דרך הבקר במרכז הבקרה של האוניברסיטה‬
‫‪.7‬‬
‫התראה על ניסיון הפעלה ללא הצלחה‬
‫‪ .8‬שעון טיימר לזמן עבודה מינימאלי )‪ 30‬דקות(‬
‫לוח הפיקוד יכיל את כל המרכיבים הנדרשים לתפקוד הלוח בכדי לאפשר‬
‫הפעלה אוטומטית של מנוע המשאבה‪ ,‬ויתוכנן כך שיאפשר שש ניסיונות‬
‫התנעת מנוע במקרה של התנעת נפל‪ ,‬משך כל התנועה יהיה ‪ 15‬שניות‬
‫במרווחים של ‪ 5‬שניות בין ניסיון לניסיון‪.‬‬
‫כל ההתראות והנתונים יועברו למרכז הבקרה של האוניברסיטה ויוצגו על‬
‫מסך אחד של חדר המכונות המציג את המשאבות‪ ,‬הברזים וכל מרכיבי חדר‬
‫המכונות ומצב במתקנים‪ :‬משאבה עובד‪ ,‬לחץ נמוך במערכת‪ ,‬חוסר סולר‬
‫במיכל‪ ,‬הפעלה שבועית של המשאבה‪ ,‬שעות העבודה של המנועים וכו'‪.‬‬
‫המסך שיוצג כולל כל הנתונים וההתראות יועברו לאישור המתכנן‪.‬‬
‫ט‪.‬לוח העברה מח"ח לגנרטור חרום )‪(A.T.P‬‬
‫לוח החשמל המספק מים למשאבה החשמלית יכלול מערכת להעברת מתח‬
‫אוטומטית ) ‪ (A .T .P - Automatic Transfer Switch‬מאספקת החשמל השוטפת של‬
‫האוניברסיטה לגנרטור החירום של האוניברסיטה הנמצא קרוב למרכז האנרגיה ‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫כבל החשמל בין הגנרטור ולוח המעבר יהיה כבל חסין אש תקני‪ .‬לא יורשה‬
‫התקנת כל אביזר במערכת שימנע באופן אוטומטי או ידני את מעבר הזנת המתח‬
‫מהגנרטור‪ ,‬דרך לוח המעבר אל המשאבות‪.‬‬
‫הלוח יהיה לוח‬
‫תקני מתאים ‪ FM/UL‬בהתאם ל ‪NFPA-20‬‬
‫י‪ .‬לוח פיקוד להפעלת משאבה לשמירת לחץ‬
‫לוח פיקוד זה מפעיל את המשאבה לשמירת הלחץ לפי פיקוד לחץ פרסוסטט‪.‬‬
‫הפסקת המשאבה לפי פיקוד טיימר לאחר ‪ 5‬דקות פעולה ללא תלות בפרסוסטט‪.‬‬
‫הלוח מצויד במפסק ראשי לחצן ניסוי משאבה ידני‪ ,‬נורית סימון פזות )אחת לכל‬
‫פזה( ונורית סימון פעולה‪/‬תקלה במשאבה‪.‬‬
‫לוח החשמל לשמירת לחץ במערכת יכלול נוריות סימון והתראות כלהלן‪:‬‬
‫ תקלה כללית במשאבה‬‫ משאבה פועלת‬‫ לחצן הפעלה ידנית‬‫ מונה שעות עבודה‬‫הנתונים הנ"ל וההתראות יועברו למרכז הבקרה של האוניברסיטה ויקבלו ביטוי‬
‫במסך הראשי של חדר המכונות‪.‬‬
‫‪ 34.12‬מערכת העברת התראות מברזי שליטה במנהרות‪ ,‬מבנים וכו'‬
‫במנהרות קימות מערכת מתזים וחלוקה לאזורי אש ע"י ברזי שליטה מחווטים‪.‬‬
‫חלק מהברזים מחוברים למערכת הבקרה בחדר הבקרה המרכזית‪.‬‬
‫כמו כן בחלק מהמבנים בהם מותקנות מערכות מתזים יש ברזי שליטה שגם‬
‫מחוברים לחדר הבקרה המרכזית‪.‬‬
‫במסגרת מכרז זה‪ ,‬יותקנו הכנות לכל המבנים העתידיים‪ ,‬כולל ברזי שליטה או‬
‫שיחוברו מבנים נוספים שאינם מחוברים למערכת העברת ההתראות למרכז‬
‫הבקרה של האוניברסיטה‪.‬‬
‫במסגרת עבודות מכרז זה‪ ,‬תושלם מערכת לאורך המנהרות וכל המבנים הקיימים‬
‫והעתידיים אשר תעביר התראות למרכז הבקרה של האוניברסיטה‪.‬‬
‫העבודה תבוצע בתאום עם מח' האחזקה של האוניברסיטה וחב' אפקון שמפעילה‬
‫את מערת הבקרה באוניברסיטוה ‪.‬‬
‫כל הנתונים שיועברו מאביזרי הבקרה במנהרות שמייצגות את המנהרות ואת‬
‫המבנים הקיימים והעתידים יוצגו במחשב במרכז הבקרה בשניים שלושה מסכים‬
‫)לפי תכנית המנהרות והמבנים שמצורפים למכרז( ‪ .‬התכנית תציג אזורי מנהרות‬
‫ממוספרים לפי מבנים או כל שיטה אחרת שתאושר ע"י האוניברסיטה‪ ,‬מבנים לפי‬
‫מספור וכו'‪.‬‬
‫ההתראות המתפרצות שתועברנה‪ ,‬בין היתר‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫ברז שליטה סגור‬
‫‪-‬‬
‫לחץ נמוך בכניסה לאזור‪/‬מבנה‬
‫ הפעלת תג זרימה ) שריפה(‬‫עבור כל הנ"ל ישולם לפי מחיר קומפלו בכתב הכמויות ללא מדידה מפורטת של כל אביזרי‬
‫הבקרה שיחוברו‪ ,‬החווט הנדרש ‪ ,‬התכנות וערכת המסכים במרכז הבקרה של האוניברסיטה‪.‬‬
‫אופני מדידה ומחירים‬
‫כללי‬
‫שיטת המדידה והתשלום תהיה כמפורט בסעיף )צנרת מים( במפרט אלא אם צוין‬
‫אחרת בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫מחירי צינורות מכל הסוגים כוללים את כל הספחים כגון קשתות‪ ,‬הסתעפויות‪,‬‬
‫מחברים‪ ,‬מחברי ‪ QUICKUP‬אוגנים‪ ,‬מתלים‪ ,‬חיזוקים‪ ,‬זיזים‪ ,‬שרוולים‪ ,‬צביעה וכל‬
‫האביזרים וחומרי העזר הדרושים להתקנתם המושלמת‪.‬‬
‫מחירי התקנות הציוד כוללים גם את האביזרים החיזוקים חומרי העזר עבודת‬
‫התקנות ביצוע חציבות ו‪/‬או יציקות וכל הדרוש להשלמת ההתקנה על מנת להבטיח‬
‫הפעלה תקינה ומושלמת של הציוד‪.‬‬
‫המשאבות‪ ,‬המנועים והלוחות חשמל נמדדים כיחידות קומפלט כאשר הם מותקנים‬
‫במקום‪ .‬המחיר כולל מגופים‪ ,‬מנועים‪ ,‬לוחות חשמל ופיקוד‪ ,‬אביזרי פיקוד בכל‬
‫הסוגים‪ ,‬סידורי התקנה‪ ,‬בסיס בטון למשאבות‪ ,‬צנרת‪ ,‬חיווט ללוח לפיקוד עבור כל‬
‫משאבה‪ ,‬צנרת פיקוד וכל האביזרים כנדרש עבור כל משאבה וכו'‪.‬‬
‫‪ 34.13‬שינויים‬
‫הקבלן רשאי להציע שינויים בתוכניות ו‪/‬או בפרטים ו‪/‬או במפרטים וכן להציע חלקים‬
‫ו‪/‬או אביזרים שווי ערך ו‪/‬או שונים מאלו המופיעים במכרז זה בתנאים הבאים‪:‬‬
‫התאמה מלאה לתקני ‪ NFPA‬הרלוונטיים ולעקרונותיהם‪.‬‬
‫אישור ‪ U.L‬ו‪/‬או ‪ F.M‬לנ"ל‪.‬‬
‫חישוב הידראולי להוכחת התאמת השינוי )אם ידרש ע"י המתכנן(‪.‬‬
‫אישור המתכנן והסכמתו בכתב‪ .‬החלטת המתכנן בעניין זה תהיה סופית ולא ניתנת‬
‫לערעור‪.‬‬
‫‪ 34.14‬תכניות ביצוע‬
‫מודגש בזאת כי תכניות מערכות הכבוי הן למכרז בלבד‪.‬‬
‫תכנון סופי ואחרון של המערכות כולל חישוב הידראולי ייעשה ע"י הקבלן לפי‬
‫השינויים והציוד שיוצעו ע"י הקבלן ו‪/‬או שידרשו עקב התנאים במקום ומערכות‬
‫אחרות‪.‬‬
‫התוכניות והחישוב ההידראולי‪ ,‬אם ידרשו‪ ,‬יוגשו לאישור מכון התקנים והמתכנן‪ .‬לא‬
‫שולם לקבלן כל תוספת עבור הכנת התוכניות והחישובים הסופיים‪ ,‬תשלומים למכון‬
‫התקנים )לביצוע(‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ג'‪3‬‬
‫רשימת תוכניות‬
‫‪57‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫רשימת תוכניות‬
‫להלן רשימת התכניות המתייחסות לחוזה‪ /‬מכרז זה‪:‬‬
‫מס' תכנית‬
‫שם התכנית‬
‫‪11/2170/010‬‬
‫‪11/2170/020‬‬
‫‪11/2170/030‬‬
‫‪11/2170/040‬‬
‫תכנית צנרת במנהרות‬
‫סכימת אספקת המים לאוניברסיטה‬
‫תחנת הדחף )חדר מכונות( סכמת המערכות קיימת‬
‫תחנת הדחף )חדר מכונות( סכימת צנרת ספרינקלרים‬
‫‪11/2170/050‬‬
‫‪11/2170/051‬‬
‫חדר דחף‪ -‬מצב קיים וצנרת לפירוקים‬
‫חדר דחף‪ -‬תכנית צנרת למי שתיה וספרינקרלים‬
‫וכן כל תכניות אשר תתווספנה‪ ,‬במידה ותתווספנה לצורך השלמה או הסברה ו‪/‬או לצורך שנויים‬
‫אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו‪.‬‬
‫התוכניות המופיעות ברשימה לעיל ימסרו לקבלנים ביום הסיור‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ד'‬
‫כתב כמויות‬
‫‪59‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫כללי‬
‫)‪(1‬‬
‫את רשימת הכמויות והמחירים יש לקרא יחד עם תיאור העבודה ומפרט טכני מיוחד רואים‬
‫את התיאורים המלאים על כל פרטיהם‪ ,‬כפי שהם מובאים במפרט מסמכי החוזה‪ ,‬משלימים‬
‫את התיאורים התמציתיים הכלולים ברשימת הכמויות מחירים‪ .‬הדגשת פרט מסוים הכלול‬
‫בתיאורים תמציתיים אלה‪ ,‬בסעיף כלשהו‪ ,‬ברשימת‪-‬הכמויות‪ ,‬אין בכוחו לגרוע במאומה‬
‫מתוקפו של אותו פרט לגבי יתר הסעיפים בהם הדגשה זו או אחרת חסרה‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫בעל ההצעה ימלא את כל הפרטים בדפים המצורפים למכרז ויצרף את כל הנתונים שנתבקש‬
‫להגיש עם ההצעה‪ .‬אי מילוי ההוראות עלול לגרום לפסילת ההצעה‪ .‬אין להוסיף כל הערה או‬
‫תיקון בכתב כמויות‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫על בעל ההצעה למלא בדיוק את המחירים והסכומים ליד כל סעיף‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫כל סעיף שעל‪-‬ידו לא מופיע מחיר‪ ,‬יתפרש ככלול במחירים של סעיפים אחרים‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫בעל ההצעה יחתום את שמו על כל דף של רשימת הכמויות‪ ,‬ועל גיליון הסיכום‪.‬‬
‫)‪(6‬‬
‫סעיפים שלפי דעת מגיש ההצעה כוונתם אינה ברורה די צרכה‪ ,‬יש לברר עם המהנדס לפחות ‪5‬‬
‫ימים לפני מועד כתיבת המכרז‪ .‬תשובות לקבלנים יינתנו בכתב בלבד‪ .‬לפני הגשת ההצעה‪.‬‬
‫לאחר הגשת ההצעה וחתימת החוזה תחייב דעתו של המהנדס‪.‬‬
‫)‪(7‬‬
‫רואים את הקבלן כאילו התחשב‪ ,‬עם הצגת המחירים‪ ,‬בכל התנאים המפורטים בחוזה זה על‬
‫כמסמכיו‪ .‬המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות מלוי‬
‫התנאים הנזכרים באותם מסמכים‪ ,‬על כל פרטיהם‪ ,‬אי‪ -‬הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות‬
‫בו לא שמש כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫אם לא צוין במפורש ברשימת הכמויות‪ ,‬יראו את המחיר המוצע בעד סעיף כלשהו‪ ,‬לפי‬
‫רשימת הכמויות ומחיר החוזה כולו‪ ,‬ככוללים את הערך‪:‬‬
‫א‪ .‬כל החומרים הדרושים כולל הפחת‪ ,‬ובכלל זה מוצרים מוכנים‪ ,‬חומרי עזר‬
‫וכיו"ב‪ ,‬בין אם נכללו במסמכי המכרז‪/‬חוזה או לא‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כל העבודה הדרושה לרבות ניהול העבודה בפיקוח מקצועי‪ ,‬לשם ביצוע מושלם‬
‫של כל סעיף בהתאם לתנאי החוזה ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הנזכרות בפרט‬
‫ו‪/‬או המשתמעות ממנו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫השימוש בכלי‪-‬עבודה‪ ,‬מכשירים‪ ,‬מכונות‪ ,‬כלי‪-‬רכב‪ ,‬פיגומים‪ ,‬מבנים ארעיים‬
‫וכל ציוד אחר‪ ,‬לרבות הוצאות הרכבתם‪ ,‬אחזקתם במקום העבודה ופירוקם‬
‫בגמר העבודה‪ ,‬הוצאות לתיקונים‪ ,‬דלק‪ ,‬שמנים‪ ,‬סיכה ושכר נהגים‪ ,‬מכונאים‬
‫וכו'‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הובלת חומרים וציוד למקום העבודה‪ ,‬לרבות החזרת הציוד‪ ,‬ובכלל העמסתם‬
‫ופריקתם וכן הסעת העובדים למקום העבודה וממנו‪.‬‬
‫ה‪ .‬אחסנת החומרים והציוד ושכר המחסנאים והרשמים‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫כל עבודות בעלות אופי ארעי באתר הבנייה‪ ,‬כגון‪ :‬מבני‪-‬עזר‪ ,‬ניקוז זמני‪ ,‬הקמת‬
‫פגומים‪ ,‬עבודות אחזקה וניקוי בתקופת הביצוע‪ ,‬מדידות‪ ,‬סימון‪ ,‬אחזקתם‬
‫במצב תקין ומתוקן‪ ,‬צנרת וחיבורי מים‪ ,‬ביוב ודלוחין זמניים‪ ,‬צינורות זמניים‬
‫למיכלי מים‪ ,‬גידור זמני ואמצעי בטיחות אחרים‪ ,‬הגנה וכיסוי חלקי מבנים‪,‬‬
‫סילוק מי גשם והגנה משיטפונות‪ ,‬סילוק עודפי חומרים ופסולת מאתרי‬
‫הבנייה‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫שכר שומרים והוצאות שמירה אחרות‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫ח‪ .‬תשלומים בעד מים וחשמל לבנייה‪.‬‬
‫ט‪ .‬אספקת דגמים לבדיקות ואישורים‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫הוצאות תיקונים בתקופת הבדק‪.‬‬
‫יא‪ .‬תיאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח‪.‬‬
‫יב‪ .‬דמי ביטוח למיניהם‪ ,‬ערבויות‪ ,‬מיסים מממשלתיים ומיסים מוניציפלים‬
‫החלים על הקבלן‪ ,‬מיסים לקרנות והטבות סוציאליות‪ ,‬הקצבות לנזיקין‬
‫ופיצויים של נזיקין לסוגיהם‪ ,‬כמפורט בתנאי החוזה‪ ,‬מס קנייה‪ ,‬מכס‪ ,‬בלו‪ ,‬וכל‬
‫ההיטלים האחרים המתחייבים לפי החוק‪.‬‬
‫יג‪ .‬כל יתר ההוצאות באתר הבנייה שתנאי החוזה מחייבים אותו ו‪/‬או הקשורות‬
‫איתם ו‪/‬או הנובעות מהן‪-‬הישירות והעקיפות‪ ,‬המוקדמות והמקריות‪.‬‬
‫יד‪ .‬הוצאות כלליות של הקבלן‪.‬‬
‫טו‪ .‬הוצאות מימון ורווח‪.‬‬
‫)‪(8‬‬
‫כל פרט המסומן בתוכניות ואינו כלול ברשימת‪ -‬הכמויות יראה ככלול במחירים שיוצעו ע"י‬
‫הקבלן‪ ,‬כמו‪-‬כן‪ ,‬כל סעיף הכלול בתיאור הטכני וברשימת‪-‬הכמויות ואינו מסומן בתוכניות‪,‬‬
‫יראה ככלול במחירים שיוצעו על‪-‬ידי הקבלן‪.‬‬
‫)‪(9‬‬
‫הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות הינן אלא אומדן בלבד של כמויות העבודה‪ ,‬ואין לראותן‬
‫ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה‪.‬‬
‫)‪ (10‬הכמויות שבוצעו למעשה תקבענה על‪-‬סמך מדידות‪ .‬הקבלן חייב להודיע ולאפשר מדידת‬
‫הכמויות באתר טרם שכיסה חלק מסוים מהעבודה‪ .‬לא עשה כך‪ ,‬עליו יהיה להסיר את‬
‫הכיסוי ולנקוט באמצעים הדרושים כדי לאפשר מדידה תקינה של כל הפריטים הרשומים‬
‫בכתב‪-‬הכמויות‪.‬‬
‫המדידות תרשמנה בדפי מדידות ותחתמנה על‪-‬ידי בא כוח המזמין והקבלן‪ .‬על הקבלן לספק‬
‫על‪-‬חשבונו את כוח‪-‬האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות‪.‬‬
‫)‪ (11‬אם תוך בדיקת ההצעות על‪-‬ידי המהנדס תתגלנה טעויות בכפל או בסיכום‪ ,‬יראה המהנדס‬
‫את מחירי היחידה כנכונים ויתקן את הסכומים בהתאם‪.‬‬
‫)‪ (12‬המזמין רשאי לשנות את הכמות המופיעה בכל סעיף בכתב הכמויות וכן לבטל סעיפים‬
‫קיימים וזת מבלי שלקבלן תהיה דרישה לשינוי במחיר‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪62‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪63‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪64‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪65‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪66‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪67‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪68‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪69‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪70‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪71‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ה'‬
‫נספח הנחיות בטיחות ‪ +‬הנחיות בטחון‬
‫‪72‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫נספח ביטחון ‪ -‬לקבלנים‬
‫פרטי הקבלן‪:‬‬
‫שם משפחה ‪ +‬פרטי‬
‫חברה‬
‫טלפונים‪:‬‬
‫שם חברה‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫פקס‬
‫סלולארי‬
‫כתובת חברה‬
‫תקופת העסקה‪:‬‬
‫עד תאריך‪:‬‬
‫מתאריך‪:‬‬
‫פרויקט‬
‫התחייבות‪:‬‬
‫‪ .1‬הנני מתחייב להישמע להוראות עובדי מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן‬
‫גוריון כל עוד אני נמצא בשטח האוניברסיטה ו‪/‬או מבצע עבודה עבורה‪.‬‬
‫הנני מתחייב לנהוג בהתאם לנוהלי הביטחון של האוניברסיטה כפי שיקבע‬
‫מעת לעת ושיועברו לידיעתי‪.‬‬
‫‪ .2‬הנני מתחייב להגיע למחלקת הביטחון לקבלת תדריך ביטחון טרום תחילת‬
‫עבודתי‪.‬‬
‫‪ .3‬הנני מתחייב להעביר הנחייה זו לכל עובד שלי או מי מטעמי אשר יגיע לשטח‬
‫האוניברסיטה‪ .‬הפרה של התחייבות זו על ידי מי מעובדי ו‪/‬או מי מטעמי‬
‫תחשב הפרה של התחייבותי בהתאם לנספח זה‪.‬‬
‫‪ .4‬הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר‪ ,‬בשטח מתקני אוניברסיטת בן‪-‬‬
‫גוריון ובפרויקטים הנעשים מטעמה‪.‬‬
‫‪ .5‬הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪) ,‬מהרשות‬
‫הפלסטינית ו‪/‬או ממדינות זרות אחרות(‪ ,‬ללא יידוע מוקדם של לפחות ‪10‬‬
‫ימים מראש למחלקת הביטחון וקבלת אישור בכתב לכך‪.‬‬
‫‪ .6‬הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪) ,‬מהרשות‬
‫הפלסטינית ו‪/‬או ממדינות זרות אחרות(‪ ,‬השוהים בארץ שלא כחוק‪.‬‬
‫‪ .7‬במידה והעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪ ,‬אני מתחייב כי לכל‬
‫אחד מהם יהיה היתר עבודה אישי כנדרש בחוק בתוקף ולענף הספציפי בו‬
‫יועסק‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪ .8‬לא יינתנו אישורי כניסה לרכבים מהרשות הפלסטינית למתקני אוניברסיטת‬
‫בן גוריון‪.‬‬
‫הגבלות‬
‫‪ .1‬לא יונפקו אישורי כניסה לרכבים לקמפוס אלא על פי המפורט מטה‪ ,‬באישור‬
‫מחלקת הביטחון ובתנאי שיחנו בתוך שטח אתר הבנייה‪:‬‬
‫א‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה קבועים לניהול הפרויקט‪.‬‬
‫ב‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה קבועים לקבלן הראשי‪.‬‬
‫ג‪ .‬יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה‪.‬‬
‫ד‪ .‬תקופת האישורים הקבועים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי‬
‫‪.‬צורך‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימה על נספח זה‪.‬‬
‫‪ .3‬רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקת‪/‬טעינת ציוד בלבד‬
‫וזאת לאחר שהוסדר להם אישור כניסה יומי חד פעמי על ידי נציג אגף פיתוח‬
‫ולוגיסטיקה‪.‬‬
‫‪ .4‬עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תווית חנייה לחניית מרכז הספורט‪,‬‬
‫)בהתאם לקבלת אישור האוניברסיטה( תוקף התו לשנה בלבד‪ ,‬עלות התו תפורסם‬
‫בתחילת כל שנה וצפויה לשינוי בהתאם להחלטת הנהלת האוניברסיטה‪.‬‬
‫תאריך‬
‫חתימת הקבלן‬
‫לשימוש פנימי ‪ -‬העתק של מסמך זה ישלח למחלקת הביטחון בפקס ‪.08-6472911‬‬
‫‪74‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון‬
‫בנגב ‪56‬‬
‫הבטיחות‬
‫על‬
‫הממונה‬
‫הקריה החדשה בניין ‪ 34‬חדר ‪112‬‬
‫טלפון ‪ 6461550‬פקס‪6472959 :‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 653 .‬מיקוד ‪ 84105‬באר שבע‬
‫לכבוד‬
‫נספח להזמנת עבודה‬
‫_____________________‬
‫_____________________‬
‫הוראות בטיחות לקבלני חוץ‬
‫מבוא‪:‬‬
‫‪ .1‬דרישות הבטיחות המובאות להלן מחייבות את הקבלן‪ ,‬עובדיו ואת קבלני‬
‫המשנה שלו‪ ,‬וכן את ספקיו המבצעים את העבודה באתר כל עוד העבודה‬
‫לא נמסרה למזמין לשביעות רצונו‪.‬‬
‫דרישות בטיחות אלו מתיחסות לעובדים‪ ,‬לשיטות עבודה ודרכי ביצועה‪,‬‬
‫לציוד העבודה ולחומרים‪ ,‬כולל פסולת‪.‬‬
‫‪ .2‬דרישות בטיחות הנ"ל הינן בנוסף להוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות‬
‫בעבודות בניה והקבלן יבטיח קיום תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(;‬
‫עובדי הקבלן ימלאו אחרי הוראות החוקים והתקנות בקפדנות מוחלטת‪.‬‬
‫הקבלן ירשם במשרד העבודה ‪ -‬מחלקת הפיקוח על העבודה כמבצע‬
‫עבודות בניה‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫‪ .3‬כל העבודות תבוצענה בפיקוחו הישיר של מנהל עבודה מוסמך ע"י משרד הכלכלה‪.‬‬
‫שימצא במקום העבודה במשך כל זמן ביצוע העבודה‪ .‬אין לבצע כל עבודה ללא קבלת‬
‫הרשאת עבודה‪.‬‬
‫‪ .4‬אין להשאיר בגמר יום עבודה סולמות עומדים‪ .‬הקבלן או ב"כ יבטיח את‬
‫השכבתם במקום נעול‪ ,‬או נעילתם בשרשרת ומנעול‪ ,‬או שיגדר את‬
‫‪75‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫הגישה אליהם‪.‬‬
‫‪ .5‬הקבלן ידאג לאחסנת כל החומרים הרחק ממעברים ולסידורם הבטוח‬
‫אשר ימנע את התמוטטות ערימותיהם וגידורם למניעת גישה אליהם‪.‬‬
‫אין לנסר לוחות וצינורות אסבסט בשטחי האוניברסיטה!‬
‫עבודות חפירה‪:‬‬
‫‪ .6‬הקבלן יתקין גידור מסביב ומעברים מגודרים מעל לתעלות וחפירות בצורה‬
‫שתמנע נפילה אל תוך התעלה והחפירה‪.‬‬
‫‪ .7‬הקבלן יציג שלטי אזהרה מתאימים סביב לחפירות וליד מעברים וגידורים‪.‬‬
‫‪ .8‬הקבלן יבטיח את מניעת התמוטטותן של החפירות ע"י דפון מתאים‪.‬‬
‫הדפון יעשה בכל החפירות שעומקן עולה על ‪ 1.20‬מטר‪ .‬עשית הדפון‬
‫הינה חובה מוחלטת‪.‬‬
‫‪ .9‬הקבלן ינקוט באמצעים מתאימים לתמיכת המבנים שליד החפירות‪ ,‬באם‬
‫קיימת לגביהם סכנת התמוטטות‪.‬‬
‫‪ .10‬מנהל העבודה יבדוק כל בוקר‪ ,‬לפני התחלת העבודה או הלימודים )מה‬
‫שקודם( את יציבות החפירות‪ ,‬הגידורים והמעברים וידאג לתיקון מידי‬
‫לכל הליקויים שיתגלו‪ .‬מנהל העבודה יחזור ויבדוק את הנ"ל באם תחול‬
‫הפסקה בעבודה במשך היום‪ ,‬מסיבת מזג האויר‪.‬‬
‫‪ .11‬באם חלה הפסקה בעבודה תערך בדיקה שבועית )או פחות( למצב‬
‫החפירות‪ ,‬ע"י הקבלן‪ .‬תוצאות הבדיקות והתיקונים שנערכו ירשמו‬
‫בפנקס העבודה כחוק‪.‬‬
‫עבודות פיצוצים‪:‬‬
‫‪ .12‬השימוש בחומרי נפץ אסור בהחלט בשעות הלימודים‪ ,‬או בזמן שעובדי‬
‫האוניברסיטה המדעיים והטכניים נמצאים במבנים המרוחקים פחות‬
‫מ‪ -100‬מ' ממקום הפיצוץ‪ .‬המועד המדויק לעריכת הפיצוצים יקבע‬
‫בתאום עם הנהלת המוסד‪ ,‬ב"כ מחלקת אחזקה‪ ,‬מח' הבטחון‪,‬‬
‫יח' הבטיחות ודווח על כך ירשם בכתב‪.‬‬
‫‪ .13‬השימוש בחומרי נפץ יעשה בפיקוחו ובנוכחותו של "הממונה על פיצוצים"‬
‫שאושר לשם כך ע"י משרד העבודה‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪ .14‬חומרי נפץ יובאו למקום בארגזים מאושרים ע"י משרד העבודה קרוב לשעת‬
‫הפיצוץ ויוחזקו במקום מיוחד‪ ,‬מרוחק ממעבר בני אדם‪ .‬הארגזים יהיו נעולים‬
‫ותחת שמירה מתמדת‪.‬‬
‫‪ .15‬אין לאחסן כל חומרי נפץ באתר‪ ,‬יש להביא אליו רק את הכמויות הדרושות‬
‫לאותו יום עצמו‪ .‬בתום יום העבודה יועברו עודפי חומרי הנפץ למקום שאושר‬
‫לשם כך ע"י משרד העבודה‪.‬‬
‫‪ .16‬הקבלן או ב"כ יבטיח את כיסויים של חורי טעינת חומרי הנפץ כך‪ ,‬כי ימנעו העפת‬
‫אבנים בזמן הפיצוץ במידה היכולה לסכן אדם או רכוש‪.‬‬
‫מכונות וציוד מבני אחר‬
‫‪ .17‬הקבלן יבטיח גידור מתאים של כל חלק מסוכן של המכונה‪ ,‬המתקן והכלי‪.‬‬
‫‪ .18‬הקבלן יבטיח כי לכל כלי טעון בדיקה של בודק מוסמך תהיה תעודה מתאימה‬
‫בעלת תוקף‪ ,‬שתוחזק בשטח העבודה‪.‬‬
‫‪ .19‬הקבלן ימנע העברת כלי הרמה עם זרועות מעל לשטחים בלתי מגודרים דרכם‬
‫עלולים בני אדם לעבור או להמצא‪.‬‬
‫‪ .20‬הקבלן ידאג לפירוק כל החוטים נושאי זרם חשמל שבתוך‪ ,‬מעל ומתחת לשטח‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‪ .21‬הקבלן יבטיח את נעילתם של הכלים בצורה שתמנע אפשרות הפעלתם ע"י‬
‫אדם בלתי מוסמך לכך‪ .‬השארתם אחרי שעות העבודה ובהפסקות במצב‬
‫אשר אינו עלול לסכן עובדים ועוברים‪.‬‬
‫‪ .22‬השימוש בעגורנים יעשה רק תחת השגחתו של מנהל עבודה מנוסה ועל ידי‬
‫מפעילים מנוסים ומאושרים ע"י משרד העבודה‪.‬‬
‫‪ .23‬הקבלן יבטיח כי מסילות העגורנים תהיינה יציבות ומאוזנות על מנת למנוע‬
‫שקיעות ונטיות של העגורן‪ .‬המסילות תונחנה על פני אדמה " טבעית"‬
‫ויציבה והן תגודרנה בפני התקרבות זרים‪.‬‬
‫‪ .24‬העבודה בעגורן תופסק בזמן סערת רוחות העלולה לסכן את יציבות העגורן‪.‬‬
‫‪ .25‬בעת הפסקת העבודה )מסיבת מזג אויר‪ ,‬או תום יום העבודה( יוצב העגורן‬
‫במקום בטוח ויעוגן בצורה שתמנע את התמוטטותו ואת הזזתו‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪ .26‬הקבלן יבטיח כי כבלי החשמל המובילים זרם לעגורן יובטחו מפני פגיעה‬
‫"מכנית" מגופים עוברים‪ ,‬נופלים‪ ,‬בולטים וכו'‪.‬‬
‫‪ .27‬מפסיקי הזרם של העגורן וכן התקעים והשקעים יהיו סגורים בארונות מיוחדים‬
‫עבודות הריסה‪:‬‬
‫‪ .28‬כל עבודות ההריסה תבוצענה רק תחת השגחתו הישירה והרצופה של מנהל‬
‫עבודה המנוסה היטב בעבודות מסוג זה‪.‬‬
‫‪ .29‬שום עבודת הריסה לא תיעשה בזמן הלימודים או העבודה במוסד‪ ,‬אלא אם‬
‫גודרו שטחי ההריסה ע"י גידורים בגובה מתאים שימנעו נפילה של חלק‬
‫מההריסה מעבר לשטח המגודר‪.‬‬
‫‪ .30‬הקבלן יבטיח את המבנים או חלקיהם העומדים להריסה נגד התמוטטות‬
‫לפני‪ ,‬בזמן ואחרי ביצוע ההריסה‪.‬‬
‫‪ .31‬הקבלן יוודא באמצעות מחלקת האחזקה ובכתב כי כל חוטי החשמל במבנים‬
‫העומדים להריסה ינותקו לפני התחלת פעולות ההריסה וכן ינותקו כנ"ל כל‬
‫צנורות מי ביוב‪ ,‬גז וכו'‪.‬‬
‫‪ .32‬הקבלן או ב"כ יציג שלטי אזהרה מתאימים ליד מקומות טעוני הריסה והרוסים‪.‬‬
‫פיגומים‬
‫‪ .33‬הקבלן או ב"כ יבטיח כי הפיגומים יוקמו באתר בהתאם לחוק ע"י עובד מוסמך‬
‫לכך ויוחזקו היטב משך כל זמן קיומם‪.‬‬
‫‪ .34‬הקבלן יקים גידור מתאים מתחת לפיגומים או לידם‪ ,‬אשר ימנע בצורה יעילה‬
‫כל עליה או התקרבות לפיגום ע"י זרים‪.‬‬
‫גידורים‬
‫‪ .35‬כדי למנוע אפשרות פגיעה מנפילת חומרים מהפיגומים יתקין הקבלן גידור‬
‫מתאים מלוחות עץ מלאים במרחק ‪ 3‬מטר מהפיגום‪ .‬במקרה שאין זה בר ביצוע‪,‬‬
‫יש להתקין גגון ליד הפיגומים ברוחב ‪ 2‬מטר לפחות ובגובה ‪ 3‬מטר מהקרקע‪,‬‬
‫עליו ניצב הפיגום‪ .‬הגגון יעשה בשיפוע כלפי הפיגום ויגודר במעקה מלא בגובה‬
‫‪ 1‬מטר לפחות‪ .‬הגגון יבנה בצורה ובחוזק שימנע את התמוטותו מפגיעת גופים‬
‫נופלים‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪ .36‬הקבלן יבטיח ויגדר את שטחי העבודה בצורה שתמנע גישה לכל איש מחוץ‬
‫לאלה העובדים באתר‪ ,‬על ידי גדר קשיחה‪ ,‬לוחות עץ או פח בגובה אדם‪.‬‬
‫‪ .37‬באם מקימים קומות נוספות או מבנים נוספים בבנין קיים‪ ,‬יקים הקבלן גידורים‬
‫על הקרקע מסביב לבנין הקיים כדי למנוע גישה ופגיעות מגופים נופלים מהבנין‪,‬‬
‫כנדרש בסעיף ‪ 35‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .38‬הגידורים או הגגות הנ"ל לא יוסרו אלא עם גמר הבניה או העדר כל אפשרות‬
‫של נפילת חומרים מהבנין‪ ,‬מהגובה‪.‬‬
‫‪ .39‬הגישות לחדרי המדרגות בבנין המוקם תצוידנה ע"י הקבלן בדלתות גידור‬
‫הסגורות בזמן העבודה ותינעלה בתום יום העבודה‪.‬‬
‫‪ .40‬חדרי המדרגות כנ"ל וכל המרפסות והפתחים בקירות הקומות השונות‪ ,‬יגודרו‬
‫ע"י הקבלן בגידורים מתאימים על ידו‪ ,‬מיד עם הקמתם‪.‬‬
‫‪ .41‬הקבלן יתקין כיסוי יציב ומתאים או גידור לחפירות או בורות או פתחים אחרים‬
‫בחוץ ובתוך הבנין שעומקם ‪ 0.2‬מטר או יותר‪ ,‬אשר ימנע נפילה לתוכם‪ .‬לקודחי‬
‫כלונסאות יתקין הקבלן מכסים מתאימים מיד עם גמר הקידוח‪.‬‬
‫פסולת‬
‫‪ .42‬אין לזרוק חומרים או פסולת ממפלס למפלס אחר‪ .‬הקבלן יבטיח למטרה זו‬
‫אמצעים מתאימים כגון‪ :‬מעליות או שקתות סגורות‪ .‬הגישה למעליות או‬
‫לשקתות תוגדר ע"י הקבלן בצורה שתמנע גישה אליהן לאנשים שאינם מוסמכים‬
‫לכך‪.‬‬
‫‪ .43‬אתר העבודה יהיה נקי מכל פסולת‪ ,‬מסמרים או כל מכשולים אחרים‪ .‬חוטי‬
‫הקשירה יקוצצו עד גובה של ‪ 2‬מטר וכל ברזל )או קרש( בולט יכופף )יחתך(‬
‫עד לגובה של ‪ 2‬מטר מעל פני הקרקע או המעבר‪.‬‬
‫‪ .44‬הקבלן ישתדל למנוע הווצרות אבק בשטח הבניה‪ ,‬הפסולת תרוכז במקום מגודר‬
‫או מיכל פסולת המונע פיזור ותסולק בהקדם‪.‬‬
‫מניעת שריפות‬
‫‪ .45‬הקבלן יתקין אמצעי כיבוי אש מתאימים באתר העבודה ויבטיח את הימצאותם‬
‫במקום של עובדים המאומנים בשימוש בציוד‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫‪ .46‬הקבלן ינקט באמצעים מוגברים למניעת שריפות )גישה למיכל זפת חם ולמקומות‬
‫חימום זפת וכדו'(‪.‬‬
‫‪ .47‬חימום זפת יעשה במרחק של ‪ 6‬מטר לפחות מכל מעבר או מקום המצאותם‬
‫האפשרי של בני אדם‪ ,‬וכן מכל מקום בו נמצאים )מאוחסנים( חומרים דליקים‪.‬‬
‫‪ .48‬הקבלן יבטיח באמצעים יעילים ובטוחים למניעת גלישת זפת חם ממיכלו‪.‬‬
‫‪ .49‬חל איסור להבעיר אש באמצעות צמיגים‪.‬‬
‫‪ .50‬הקבלן יבטיח כי כל עבודות בחום‪ :‬ריתוך‪ ,‬חיתוך אוטוגן או חשמל יבוצעו אך‬
‫ורק ע"י רתכים מקצועיים בעלי נסיון‪.‬‬
‫לפני ובעת עבודות הריתוך‪ ,‬ישגיח הקבלן או מי שנתמנה על ידו לתפקיד זה‪,‬‬
‫כי שום חומר בעיר אשר בסביבה לא ידלק בעקבות פעולות ריתוך ומאידך‬
‫באם ידלק למרות אמצעי הבטיחות כאמור לעיל ידאג כי במקום יוחזק ציוד‬
‫כיבוי מספיק ומתאים‪ ,‬וימצא צוות מספק להפעלותו היעילה‪ ,‬ולכיבוי מלא‬
‫של האש‪.‬‬
‫‪ .51‬עבודות בחום בתוך מבנה קיים תעשנה בהתאם לנספח המצורף ‪ -‬נוהל ביצוע‬
‫עבודות בחום‪.‬‬
‫‪ .52‬עבודות עם מכשירי מדידה בעלי קרן לייזר יעשו בצורה שתבטיח שלא‬
‫יפגעו העובדים ועוברים ושבים‪.‬‬
‫‪ .53‬עבודות המחייבות שימוש בציוד פולטי קרינה רדיואקטיבית כגון‪ :‬צילומי‬
‫רדיו‪-‬גרפיה מחייבות תאום מראש ואישור בכתב מאחראי בטיחות‬
‫קרינה‪ ,‬מר רפי סרברו )טל' ‪.(6461314‬‬
‫‪ .54‬לפני תחילת העבודה בפועל על הקבלן לקבל אישור בכתב לאחר הדרכה‬
‫בסיסית מיחידת הבטיחות‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫שחר גולדברג‬
‫ממ"ח בטיחות‬
‫‪60 - 81/6‬‬
‫מסמך ‪56‬‬
‫‪80‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫הריני מאשר קבלת "הוראות בטיחות לקבלני חוץ" באוניברסיטה מס’ ‪2020/201256‬‬
‫דפים ‪ 118 - 124‬ומתחייב למלא אחריהן‪ ,‬במלואם‪.‬‬
‫הנני מסכים מראש להפסקת עבודתי ועבודת עובדיי‪ ,‬באם לא ימולאו דרישות הבטיחות‪.‬‬
‫הנני מוותר על תביעה לפיצוי שיגרמו לי עקב הפסקת עבודה זו‪.‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪_____________________________ :‬‬
‫כתובת‪_________________________________________ :‬‬
‫חתימה וחותמת‪________________________________ :‬‬
‫תאריך‪________________ :‬‬
‫נספח‪ :‬סדר פעולות בטיחות לקבלן‬
‫נוהל קבלת הרשאות עבודה‬
‫‪81‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון‬
‫בנגב‬
‫הבטיחות‬
‫על‬
‫הממונה‬
‫הקריה החדשה בניין ‪ 34‬חדר ‪112‬‬
‫תאריך‪________ :‬‬
‫טלפון ‪ 6461550‬פקס‪6472959 :‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 653 .‬מיקוד ‪ 84105‬באר שבע‬
‫לכבוד‬
‫_____________________‬
‫_____________________‬
‫הנדון‪ :‬סדר פעילות )בטיחות( לקבלן‪.‬‬
‫‪ .1‬החתמת הקבלן על הוראות הבטיחות ואחריותו לשטח המגודר )נספח ב'(‪.‬‬
‫‪ .2‬גידור ושילוט )בהתאם לחוק( בגדר קשיחה עץ או פח בגובה ‪ 2‬מ'‪.‬‬
‫‪ .3‬שם האחראי בשטח‪ ,‬על גבי שלט הקבלן‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי מנהל עבודה ורישומו במשרד העבודה באר‪-‬שבע‪.‬‬
‫‪ .5‬תוכנית עבודה ויומן עבודה )התחלת עבודה‪ ,‬הכנסת חומר‪ ,‬הבערת אש‬
‫וכו'(‪.‬‬
‫‪ .6‬מקום איחסון חומר גלם בתוך השטח המגודר‪.‬‬
‫‪ .7‬הספקת החשמל ‪ -‬באישור בכתב ממהנדס החשמל של מחלקת אחזקה‬
‫באוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ .8‬עבודות חפירה והריסה מחייבות אישור בכתב ממח' אחזקה של‬
‫האוניברסיטה )ניתוק מערכות‪ :‬חשמל גז מים וכו'(‪.‬‬
‫‪ .9‬מקום לשפיכת פסולת ‪ -‬מיכלים סגורים בתוך השטח המגודר ופינוי‬
‫הפסולת מקומות עליונות באמצעות מרזווים‪ ,‬למניעת פיזור‪.‬‬
‫‪ .10‬תעודת בודק מוסמך לכננות וקומפרסורים‪ ,‬בתוקף‪ ,‬באתר‪.‬‬
‫‪ .11‬ציוד מגן אישי לעובדים בהתאם לחוק )נעליים‪ ,‬כובעים וכו'( ע"י‬
‫ובאחריות הקבלן‪.‬‬
‫‪ .12‬סולמות תיקניים ותקינים‪.‬‬
‫‪ .13‬נקיון מסביב לשטח המגודר‪.‬‬
‫‪ .14‬בקורת יומית של מנהל עבודה מוסמך‪.‬‬
‫‪ .15‬הורדת הגידור ונקיון השטח לאחר גמר העבודה‪.‬‬
‫‪ .16‬סנקציות על הקבלן עקב אי מילוי הוראות הבטיחות והבטחון של‬
‫הגורמים המוסמכים של האוניברסיטה‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫שחר גולדברג‬
‫ממ"ח בטיחות‬
‫‪82‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬
‫נספחים‪ :‬א‪ .‬הוראות בטיחות לקבלני חוץ‬
‫ב‪ .‬נוהל קבלת הרשאות עבודה‬
‫‪83‬‬
‫חתימת המציע ‪___________________ :‬‬