Om Svanenmärkta

OPFØRELSE AF:
Borger- & Kulturhus, Hovedgaden 10, 8410 Rønde
FÆLLESBETINGELSER
FAGBESKRIVELSE
SAHL ARKITEKTER A/S
THOUDAL RÅDGIVENDE INGENIØRER APS
SØNDERHØJ 3
HOVEDGADEN 31a, 1. TH
07. MAJ 2014
8260 VIBY J
8410 RØNDE
TLF. 87341717
TLF. 86351888
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
INDHOLDSFORTEGNELSE
1.
ALMINDELIG ORIENTERING
1-2
2.
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
2.1Almindelige Betingelser (AB92)
2.2 Pris og Tid
3.
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED
4.1
Generelt
4.2
Organisationsplan
4.3
Indhold af plan for sikkerhed og sundhed
4.4
Byggepladsens indretning
4.5
Byggepladsens færdselsarealer
4.6
Skurby og oplagsplads
4.7
Arbejdsområder
4.8
Tekniske hjælpemidler
4.9
Forsyning til byggeplads
4.10
Arbejdsmiljø
4.11
Forholdsregler ved særligt farligt arbejde
5
5-8
8
8-11
11-13
13-14
14-15
15
16-17
17-18
18-19
5.
OMGIVENDE MILJØ
5.1
5.2
Omgivende miljø
Beredskabsplan
20
21-23
6.
KVALITETSSTYRING
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
Generelt
24
Byggeledelsen
24
Kvalitetsplan
24
Entreprenørens kontrol og dokumentation24-25
Projektgennemgang
25
Myndighedernes tilsyn
25
Garantierklæring
25-26
Aflevering herunder mangelgennemgang
26
Kvalitetssikring efter aflevering
26
7.
TIDSSTYRING
7.1
7.2
7.3
Generelt
Tidsplan
Vejrligsdage
Generelt
Bestemmelser
Overdragelse og aflevering
Eksisterende forhold
Afsætning og kontrolmålinger
1-37
2- 35
36-37
1
1-3
3
3-4
4
27
27
27
INDHOLDSFORTEGNELSE
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
ENTREPRISEOVERSIGT/FAGBESKRIVELSER
A. Hovedentreprise
/A:
/I:
Arkitektbeskrivelse
Ingeniørbeskrivelse
1/A. Gartnerarbejdet
1.1-1.2
2/A. Belægningsarbejdet
2.1-2.4
3/A. Nedbrydningsarbejdet
3.1-3.4
4/I. Jordarbejdet
4.1-4.5
5/I. Kloakarbejdet
5.1-5.6
6/I. Betonarbejdet
6.1-6.6
7/I. Betonelementarbejdet
7.1-7.14
8/I. Smedearbejdet
8.1-8.9
9/A. Murerarbejdet
9.1-9.8
10/A. Tømrerarbejdet
10.1-10.9
11/A. Snedkerarbejdet
11.1-11.7
12/A. Blikkenslagerarbejdet
12.1-12.3
13/A Tagbelægningsarbejdet
13.1-13.5
14/A. Malerarbejdet
14.1-14.6
15/A. Gulvarbejdet
15.1-15.4
16/A. Inventararbejdet
16.1-16.4
17/I. VVS-arbejdet
17.1-17.8
18/I. Ventilations-arbejdet
18.1-18.7
19/I. Teknisk Isolering
19.1-19.4
20/I. El-arbejdet
20.1-20.15
20A/I. Elevatorarbejdet
20A.1-20A.8
20B/I. ABA-arbejdet
20B.1-20B.9
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
BYGHERRE
:
BYGGEPLADS
:
Hovedgaden 10
8410 Rønde
TOTALRÅDGIVER
:
Sahl Arkitekter A/S
Sønderhøj 3
8260 Viby J
Tlf.: 87 34 17 17
E-mail: [email protected]
INGENIØR
UDBUDSMATERIALE
:
1.1
FÆLLESBETINGELSER
1. Almindelig orientering
Syddjurs Kommune
Thoudal Rådgivende ingeniører A/S
Hovedgaden 31 A, 1. th.
8410 Rønde
Tlf.: 86 35 18 88
E-mail: [email protected]
:
Udbudsmateriale består af følgende:
1. Udbudsbrev
2. Fællesbetingelser og fagbeskrivelse
3. Tegninger i henhold til tegningsfortegnelser.
4. Udbudstidsplan
5. Tilbudsliste i 3 eksemplarer
6. Tro- og loveerklæring.
7. Miljørapport
8. Geoteknisk rapport
Entreprenørerne er pligtige til at kontrollere, at det til
entreprisen hørende materiale er modtaget.
BYGGESAGEN
Projektet omfatter:
Projektet omfatter et nyt borger- og kulturhus med en ny sal
og samlings- og cafeområde, samt nyt trappetårn for at
binde det sammen med det eksisterende ”Hotellet”. På 1. sal
er der et rum som afleveres uden aptering, som kan
indrettes til en lille sal. I kælderen findes toiletter og
depoter.
Der er i dag en gammel bygning som huser en sal og en
bodega. Disse bygninger rives ned for at give plads til den
nye bygning.
Den nye bygning er opbygget i sandwichbetonelementer,
hvorpå der monteres hulplader i galvaniseret stål. Vinduer
og døre udføres i aluminium og tag som varmt tag med sort
tagpap.
Den nye bygning bygges sammen med ”Hotellet” og
bagbygningen som indeholder skuespillergarderoben.
1.2
FÆLLESBETINGELSER
1. Almindelig orientering
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
Udvendigt optages den eksisterende belægning indenfor
byggegruben, som efterfølgende genetableres mod den nye
bygning. I gården laves en amfi-trappe og området foran
trappetårnet udlægges med chaussesten.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
1
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
2.
FÆLLES BETINGELSER
FOR
BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Entrepriser udbydes på grundlag af nedenfor nævnte betingelser, der omfatter følgende
hovedafsnit:
2.1
AB 92 med tillæg og fravigelser
2.2
Pris og tid
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
2
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
2.1
ALMINDELIGE BETINGELSER
FOR
ARBEJDER OG LEVERANCER
I
BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED
- i det følgende kaldet AB - er med nedenstående tillæg og fravigelser gældende for det samlede arbejde, herunder de
eventuelle under leverancen aftalte ekstraarbejder.
Afsnittene er bygget op på den måde, at venstre spalte på siderne indeholder den komplette tekst i AB 92, mens der i højre
spalte er anført de tillæg og fravigelser, der hører til de enkelte punkter.
Nedenstående tillæg/fravigelser går forud for AB 92.
___________________________________________________________________________
AB 92
Tillæg / fravigelser
A. Aftalegrundlaget
Almindelige bestemmelser
§ 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på
aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og
anlægsvirksomhed.
Stk. 2. Ved leverancer skal "bygherren" forstås
som køberen og "entreprenøren" som sælgeren.
Ved underentrepriseforhold skal "bygherren"
forstås som hovedentreprenøren og
"entreprenøren" som underentreprenøren.
Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun,
når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke
punkter fravigelse skal ske.
Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
3
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).
Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved
arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der
ikke er helligdage.
Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle
betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er
danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder,
skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges
dokumenter på et andet sprog, og der er
uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst,
gælder den danske tekst.
Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles
efter dansk rets regler.
Bygherrens udbud
§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud.
Ad. § 2, stk. 1
Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger,
som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette
materiale skal være entydigt og således udformet,
at der er klarhed over ydelsernes omfang og
indhold.
Ad. § 2, stk. 2
Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden, og
enhver ydelse skal medregnes i tilbudet, uanset om
den kun er angivet et af stederne.
Udbudsmaterialet er bygherrens ejendom og må
alene benyttes til udregning af tilbud.
Alternative tilbud modtages, når der samtidig
afgives tilbud på det til bygherrens udbud hørende
udbudsgrundlag. Alternative tilbud skal angive,
hvori alternativet består og hvori alternativet
adskiller sig fra det i udbudsmaterialet foreskrevne.
Nødvendig dokumentation skal medleveres.
Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en
tidsplan.
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde
oplysning om eventuelle fortidsminder på
ejendommen, jf. § 16.
Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet
oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse
for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved
tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og
ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig
Ad. § 2, stk. 3
Vedr. detailtidsplan henvises til § 9 med fravigelse.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
4
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives,
uanset om den pågældende har afgivet tilbud.
Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en
vurdering af de indkomne tilbud i
udbudsmaterialet stille krav om tilbudets form og
kan herunder forlange, at tilbud udfærdiges med
rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil
leverede tilbudslister.
Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives som
enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt
der med vurderingen af tilbudets samlede
størrelse vil blive tillagt de enkelte enhedspriser.
Entreprenørens tilbud
§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er
dette bindende én for alle og alle for én.
Ad. § 3, stk. 1
Byder flere i forening, skal det fremgå af tilbudet,
hvem der er bemyndiget til af føre forhandling og
modtage betaling.
Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der
foruden en pris på arbejdet som helhed skal
angives priser på dele af arbejdet, kan priserne på
de enkelte dele kun betragtes som selvstændigt
tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i
udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbudet.
Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal
indeholde enhedspriser, er begge dele bindende
for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til
anvendelse ved betalingsregulering på grund af
større eller mindre ydelser, end bygherren har
angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af
tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det
samlede tilbud.
Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er
angivet som hørende til entreprisen på tegninger,
der er udleveret entreprenøren som grundlag for
tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af
arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den
pågældende entreprise.
Ad. § 3, stk. 4
Tilbuddet skal omfatte samtlige ydelser og
leverancer for entreprisens fulde konditionsmæssige
færdiggørelse.
Forbehold i tilbuddet accepteres ikke af bygherren,
hvilket er ensbetydende med at standardforbehold
tillige ikke accepteres.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
5
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er
20 arbejdsdage fra licitationsdagen.
Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er
20 arbejdsdage fra tilbudets datering.
Ad. § 3, stk. 5
Entreprenøren skal vedstå sit tilbud i 120
arbejdsdage fra licitationsdatoen.
Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange
sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og
beskrivelser tilbageleveret.
Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette
tilbudsgiveren, hvis tilbud ikke antages.
Entrepriseaftalen
§ 4. Aftale om udførelse af entreprise eller om en
leverance træffes ved skriftlig accept af det
afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der
skal henvises til de dokumenter, som har dannet
grundlag for aftalen.
Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren.
Overdragelse af rettigheder og
forpligtelser m.v.
§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i
henhold til aftalen.
Ad. § 5, stk. 1
Der kan for det kontraherede arbejde kun udstedes 1
transport. Transporten kan omfatte
entreprisesummen helt eller delvist, dog angivet en
beløbsstørrelse. Udbetaling til transporthaver
foretages fra det tidspunkt, transporten er godkendt
og registreret af bygherren.
Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav
i henhold til aftalen, går transporter, der står i
forbindelse med arbejdets udførelse, forud for
andre transporter.
Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan
parterne ikke overføre deres forpligtelser til
andre.
Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets
Ad. § 5, stk. 4
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
6
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt Såfremt entreprenøren lader dele af arbejdet udføre i
eller naturligt, at arbejdet udføres i
underentreprise, skal aftale herom indgås på
underentreprise.
grundlag af AB 92.
I denne aftale kan AB 92 fraviges i samme omfang
som nærværende tillæg. Øvrige ændringer kræver
bygherrens godkendelse.
Entreprenøren skal på bygherrens anmodning
dokumentere, at bestemmelsen er overholdt.
Bygherren forbeholder sig ret til at godkende
underentreprenører, og eventuelt frabede sig at
specifikke underentreprenører tilknyttes opgaven, på
baggrund af sociale og overenskomstmæssige
forhold. Se i øvrigt pkt. 3.2.3 i
byggepladsbestemmelser
Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav
vedrørende mangler ikke eller kun med stor
vanskelighed kan gennemføres mod
entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre
kravet gældende direkte mod entreprenørens
underentreprenører og leverandører, jf. § 10, stk.
4.
B. Sikkerhedsstillelse og
forsikring
Entreprenørens sikkerhedsstillelse
§ 6. Medmindre andet fremgår af
udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8
arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse
stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser
over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af
betryggende bank- eller sparekassegaranti,
kautionsforsikring eller på anden, betryggende
måde.
Ad. § 6, stk. 1
Sikkerhedsstillelse skal ske i form af en
anfordringsgaranti fra bank eller sparekasse eller ved
kautionsforsikring.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
7
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den
stillede sikkerhed svare til 15 pct. af
entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden
svare til 10 pct. af entreprisesummen.
Ad. § 6, stk. 2
Sikkerheden nedskrives til 10 pct., når bygherren har
godkendt afhjælpning af mangler påvist ved
afleveringsforretningen.
Ved ændring i arbejdets omfang, der udgør mere end
15 pct. forøgelse i forhold til acceptprisen, skal der
stilles supplerende garanti. Den supplerende garanti
skal stilles på samme vilkår som garantien, jf. § 6,
stk. 1 med tilhørende tilføjelser.
Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt
færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 pct.
af købesummen.
Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk.
3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat krav om
afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives
sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.
Ad. § 6, stk. 4
Sikkerheden nedskrives til 2 pct., når bygherren har
godkendt afhjælpning af mangler påvist ved 1-års
mangelgennemgangen.
Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter
afleveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1,
medmindre bygherren forinden skriftligt har
fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald
ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.
Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden Ad. § 6, stk. 6
skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4, Udgår. Sikkerheden nedskrives først efter der er
sidste punktum.
gennemført samlet afleveringsforretning af hele
projektet, jf. §28. stk. 4.
Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i
henhold til den stillede sikkerhed, skal det
skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren
og garanten, med nøje angivelse af arten og
omfanget af den påståede misligholdelse samt
størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales
til bygherren inden 10 arbejdsdage fra
meddelelsens fremkomst, medmindre
entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet
har fremsat begæring om beslutning specielt med
henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er
berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46.
Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
8
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
krav, som bygherren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrørende
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for
meget udbetalt entreprisesum.
Bygherrens sikkerhedsstillelse
§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal
bygherren ved private arbejder senest 8
arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille
sikkerhed for opfyldelse af sine
betalingsforpligtelser over for entreprenøren.
Sikkerheden stilles i form af betryggende bankeller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller
på anden, betryggende måde.
Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders
gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af
entreprisesummen - udregnet således, at
entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal
måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets
udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af
aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14
kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for
samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede
betalte - overstiger det halve af 1 måneds
gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale.
Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i
henhold til den stillede sikkerhed, skal det
skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og
garanten med angivelse af størrelsen af det
krævede beløb. Dette udbetales til entreprenøren
inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens
fremkomst, medmindre bygherren forinden over
for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om
beslutning specielt med henblik på, om
entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så
fald gælder reglerne i § 46.
Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle
de krav, som entreprenøren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrørende
eventuelle ekstraarbejder.
Ad. § 7, stk. 1
§ 7 udgår i sin helhed
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
9
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Forsikring
§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets
påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved
afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens
anmodning skal denne og eventuelle
underentreprenører medtages som sikrede på
forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte
samtlige entreprenørers arbejde på den bygning
eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved
om- eller tilbygning skal forsikringen dække
skade på arbejdet samt på den bygning eller det
anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning.
Ad. § 8, stk. 1
Entreprenører og underentreprenører er medtaget
som sikrede på bygherres forsikringspolice
vedrørende brand- og stormskade for bygninger
under ombygning, og det juridiske grundlag for
dækning er forsikringsaftalen mellem bygherre og
forsikringsselskab.
Byggeriets entreprenører og underentreprenører er
medtaget som sikrede med følgende undtagelser:
"Varmt arbejde"(alle arbejdsprocesser, hvor der
arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og
brandfarlig opvarmning)
Arbejder og materialer der henstår på værksted eller
plads udenfor byggepladsen, samt støbeforskalling,
stillads, maskiner, redskaber, arbejdsskure og
lignende.
Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet
som selvforsikrer.
Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle
underentreprenører skal have sædvanlig
ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er
ansvar efter dansk rets almindelige regler.
Entreprenøren skal på anmodning dokumentere,
at forsikringen er i kraft.
Ad. § 8. stk. 3
Ansvarsforsikring for erstatningsansvar ved
beskadigelse af personer eller ting under udførelsen
af entreprisen. Forsikringen skal mindst dække indtil
10 mio. kr. for tingsskade og 5 mio. kr. for
personskade ved samme forsikringsbegivenhed eller
række forsikringsbegivenheder, der udspringer fra
samme hændelse.
Forsikringen skal tegnes i et anerkendt
forsikringsselskab, og entreprenøren er pligtig
overfor bygherren at dokumentere, at forsikringen er
tegnet og forfalden præmie betalt. Dokumentation
skal foreligge senest én måned efter
kontraktsindgåelse.
Selskabet skal overfor bygherren ved påtegning på
policen forpligte sig til:
i. Ikke at udslette eller foretage ændringer i den
tegnede forsikring uden bygherrens samtykke
ii. Ikke at foretage nogen skadesudbetaling
uden bygherrens samtykke
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
10
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Ved hel eller delvis udbetaling af forsikringssum
skal denne genskabes af entreprenøren, der kan
afkræves dokumentation for, at dette er sket.
C. Entreprisens udførelse
Arbejdsplan og afsætning
§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i
samarbejde med bygherren udarbejde en
arbejdsplan.
Ad. § 9, stk. 1
Entreprenøren skal snarest muligt og senest 2 uger
efter accept fremsende oplæg til en arbejdsplan og
en detailtidsplan til bygherren. Herefter udarbejder
bygherrens repræsentanter i samarbejde med
entreprenøren en samlet koordinationsplan, som med
eventuelle indlagte sanktionsbestemte terminer
træder i stedet for udbudsmaterialets orienterende
tidsplan.
Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af
de bestemmende hovedlinier og højder (koter),
medens al øvrig afsætning foretages af
entreprenøren.
Entreprenørens ydelse
§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse
med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i
overensstemmelse med bygherrens eventuelle
anvisninger efter § 15.
Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed
ikke er anført - være af sædvanlig god kvalitet.
Ad. § 10, stk. 1
Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer
og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets
færdiggørelse.
Ad. § 10, stk. 2
Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er
bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af
Entreprenøren skal efter anmodning fra bygherren
vederlagsfrit fremsende dokumentation for
materialernes oprindelse, kvalitet og anvendte
arbejdsmetoder samt foretage fornødne prøver for
verificering af bygherrens krav til materialet.
Forbrugsafgifter til byggestrøm og byggevand ved
arbejdets udførelse betales af bygherren.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
11
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de
pågældende genstande er leveret på
byggepladsen, tilhører de bygherren.
Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet Ad. § 10, stk. 4
skal være leveret med 5 års leverandøransvar for Vedr. transport af rettigheder henvises til § 5, stk. 5.
mangler ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2.
Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af
arbejdet og begrænses således, at leverandørens
ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager
eller videresalg. Leverandøren skal endvidere
have anerkendt, dels at mangelskrav under de i §
5, stk. 5 nævnte omstændigheder skal kunne
gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at
tvister vedrørende mangler ved en leverance kan
behandles af Voldgiftsretten for bygge- og
anlægsvirksomhed.
Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre
betydelig merudgift for ham eller væsentlig
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil være besværligt at
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.
Bygherren skal ved væsentlige leverancer have
meddelelse om undladelsen.
Ad. § 10, stk. 5
Såfremt entreprenøren ikke leverer materialer med
5-års leverandøransvar, skal der forelægges
dokumentation for årsagen.
Undladelse kræver bygherrens godkendelse.
Projektgennemgang, dokumentation
og prøver
§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet
bestemme, at entreprenøren skal deltage i
projektgennemgang.
Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om
arten og omfanget af prøver og om den
dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte
anlæg, for anvendte materialers oprindelse og
egenskaber og for udførte prøver, som
entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom
kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i
projektgennemgangen samt tilvejebringelse af
dokumentationen og prøverne er et led i
entreprenørens ydelse.
Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse
og ved afleveringen forlange yderligere prøver.
Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille
Ad. § 11, stk. 1
Entreprenøren skal deltage i projektgennemgang.
Omfang af dokumentation, prøver m.m. indgår i
arbejdsbeskrivelse for de enkelte entrepriser.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
12
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
fornødent mandskab til disposition ved prøvernes
udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere
prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal
bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I
modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens
udgifter.
Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og
dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og
produktionssteder, hvor arbejdet udføres.
Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger,
der er nødvendige til at bedømme ydelsen.
Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under
arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige
arbejder eller materialer. Denne kassation skal
ske så hurtigt som muligt.
Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage
oprydning og rømning og skal omgående fjerne
kasserede materialer fra byggepladsen.
Arbejdets forringelse m.v.
Vedligeholdelse
§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer
arbejdet eller dele af dette inden afleveringen,
skal entreprenøren for egen regning sørge for
kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan
henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer
materialer til entreprenørens arbejde, gælder det
samme vedrørende disse i tiden fra
entreprenørens modtagelse heraf og indtil
arbejdets aflevering.
Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på
hinandens arbejde, materialer og materiel, er
bygherren uvedkommende.
Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det
udførte arbejde indtil afleveringen.
Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i
brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3
indtil ibrugtagningen.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
13
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Forhold til myndigheder
§ 13. Bygherren sørger for nødvendig
godkendelse af projektet og afholder udgifterne
herved.
Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser,
ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og
fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets
udførelse, og afholder udgifter herved.
Ad. § 13, stk. 2
Før arbejder igangsættes, skal entreprenøren søge
oplysning hos lednings- og kabelejere om placering
af eventuelle ledninger og kabler i berørte områder.
Ændringer i arbejdet
§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i
arbejdets art og omfang, når ændringen har
naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser.
Entreprenøren har ret til at udføre sådanne
ændringer, medmindre bygherren påviser særlige
forhold, der begrunder, at bygherren lader andre
udføre arbejdet.
Ad. § 14, stk. 1
Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal
fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes
eventuelle krav om forandringer i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af
ændringen. Der træffes snarest skriftlig
tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger herom
må ikke medføre forsinkelse af arbejdets
udførelse.
Ad. § 14, stk. 2
Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom
der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte
entreprisesum i overensstemmelse hermed,
medmindre der træffes anden aftale, jf. stk. 2.
Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske
inden for +/- 15 pct. af entreprisesummen og
inden for +/- 100 pct. af de enkelte poster i
tilbudslisten.
Ad. § 14, stk. 3
Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3 udføres
ændringsarbejde som regningsarbejde,
Entreprenørens ret til at udføre sådanne ændringer er
blandt andet betinget af, at der mellem bygherre og
entreprenør kan opnås enighed om pris og tid for
ændringerne.
Såfremt ændring af entreprisen medfører
tidsmæssige konsekvenser, skal dette fremgå af
aftalen om ændringen. I modsat fald sker der ingen
forskydelse af kritiske tidspunkter, herunder
afleveringstidspunktet.
Ingen mer- eller mindreydelse må påbegyndes/effektueres uden bygherrens skriftlige accept heraf/
anmodning herom. Foreligger en sådan ikke, kan
bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder
henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder.
Anslåede mængder i tilbudslisten skal kunne variere
ubegrænset i op- eller nedgående retning, uden dette
giver anledning til genforhandling af enhedspriser.
Ved anlægsarbejder med beregnede eller stipulerede
mængder gælder, at uanset størrelsen af afvigelsen
afregnes efter udførte mængder.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
14
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
medmindre andet er aftalt.
Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang
skal entreprenøren godskrive bygherren de
udgifter, som spares eller burde have været
sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom
der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog
kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at
entreprisesummen formindskes med mere end 15
pct.
Ad. § 14, stk. 5
Hvis de ydelser, der er angivet som delpriser i
tilbudslisten udgår helt eller delvist, reduceres
entreprisesummen med de der angivne beløb.
Ved anlægsarbejder sker afregning efter de udførte
mængder.
Uklarheder, hindringer eller lignende
forhold
§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens
afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke
yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af
arbejdet.
Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan
udføres i overensstemmelse med den indgåede
aftale, skal entreprenøren snarest muligt
underrette bygherren og følge dennes
anvisninger.
Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt
underrette bygherren, hvis der opstår forhold,
som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør
det nærliggende, at bygherren påføres ulempe
eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for
tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente
bygherrens anvisninger, skal entreprenøren - mod
fornøden forlængelse af tidsfrister og mod
betaling herfor - bedst muligt træffe
foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider
tab.
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde
oplysninger om foretagne undersøgelser
vedrørende grundvands- og jordbundsforhold,
forurening eller andre hindringer. I det omfang
udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende
oplysninger om hindringerne, skal
foranstaltningerne herimod og ulemperne herved
betales som ekstraarbejder.
Ad. § 15 stk. 3
Dersom der under arbejdets udførelse viser sig
mangler, der kræver øjeblikkelig afhjælpning, er
bygherren i entreprenørens fravær berettiget til at
foretage afhjælpning for entreprenørens regning.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
15
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne
forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige
under hensyntagen til grundens karakter,
beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig
uforudsete forhold, som medfører offentlige
påbud eller forbud, der hindrer arbejdets
videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld
for bygherren, kan denne afbestille entreprisen
mod godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen
omfatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste
ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det
øvrige tab, entreprenøren lider.
Fortidsminder
§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at
jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres
eller flyttes.
Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af
fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og
arbejdet skal standses i det omfang, det berører
fortidsmindet.
Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande,
der findes under arbejdet, afleveres til bygherren.
Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og
faste fortidsminder på havbunden.
Bygherrens tilsyn
§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende,
særligt udpeget af bygherren.
Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til
stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.
Stk. 3.Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren
over for entreprenøren med hensyn til arbejdets
tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og
modtage meddelelser vedrørende arbejdet,
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
16
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
godkende eller kassere materialer eller arbejder
samt give anvisninger med hensyn til
tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers
arbejde i deres indbyrdes forhold.
Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke
entreprenøren for selv at føre kontrol.
Entreprenørens arbejdsledelse
§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt
eller ved en stedfortræder som repræsentant over
for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets
tilrettelæggelse og udførelse.
Ad. § 18, stk. 1
Til ledelse og koordinering af og kontrol med
arbejdets udførelse kræves en arbejdsleder, med
hvem der kan træffes bindende aftale og som er
fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende
arbejder.
Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder
skal være til stede på arbejdspladsen eller skal
kunne tilkaldes.
Byggemøder
§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til
byggemøder og udarbejder mødereferater, der
snarest muligt sendes til de entreprenører,
bygherren har kontraheret med.
Ad. § 19, stk. 1
Indsigelse mod mødereferat skal ske senest inden
eller på første byggemøde efter referatets
udsendelse. I modsat fald betragtes referatet som
godkendt.
Det påhviler entreprenøren at afholde
fagbyggemøder mindst 1 gang ugentligt med
underentreprenører, for herigennem at styre og
koordinere eget arbejde. Bygherren og dennes tilsyn
er berettiget til at være til stede ved disse møder.
Entreprenøren udarbejder referat fra disse møder.
Senest 3 dage efter mødets afholdelse skal referat
være bygherren og dennes tilsyn i hænde.
Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin
stedfortræder deltage i byggemøderne.
Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med
angivelse af årsag det antal arbejdsdage spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
17
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
ligget stille.
Samvirke med andre entreprenører
§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andre
entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle
med tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved
manglende samvirke mellem entreprenørerne
undgås.
Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren.
Parternes ophold i udlandet
§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over for
hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og
hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis
entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal
kunne tilkaldes.
Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er
bosat i udlandet eller bosætter sig der efter
aftalens indgåelse, skal den pågældende part
opgive en person med bopæl eller hjemsted her i
landet, der kan foretage økonomisk bindende
dispositioner på partens vegne, mod hvem
søgsmål kan rettes på partens vegne, og med
hvem alle forhandlinger på den pågældende parts
vegne kan føres med bindende virkning.
D. Bygherrens
betalingsforpligtelse
Betaling
§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprenøren én gang hver måned ret til betaling
for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15
arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf.
stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er
ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for.
Ad. § 22, stk. 1
Begæring om udbetaling af acontobeløb skal ske ved
fremsendelse af acontoopgørelse, iht. tilbudslisten,
til godkendelse hos byggeledelsen, inden faktura
fremsendes til bygherre.
Faktura og acontoopgørelse i udfyldt stand skal
fremsendes til bygherren.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
18
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler
som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for
materialer m.v., som er købt af entreprenøren og
ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren
kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for
kontraktmæssig levering, jf. § 6.
Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den
krævede betaling - inklusive moms - for de ikkeleverede materialer.
Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20
arbejdsdage før deres anvendelse på
byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst
herom i tilbudet.
Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det
aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan.
Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter,
til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele
deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet
angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb
entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales.
Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter
m.v. forudsat at det arbejde, betalingen angår, er
præsteret.
Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes
aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling
kræves efter reglen i stk. 1.
Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at
entreprisesummen skal reguleres som følge af
ændringer i indeks, overenskomstmæssige
arbejdslønninger, materialepriser m.v., finder
reguleringen sted i forbindelse med betalingen for
de dele af arbejdet, der berøres af ændringen.
Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens
dokumenterede opgørelse.
Stk. 7. Efter afleveringen fremsender
entreprenøren en endelig og fuldstændig
opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle
ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget
denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke
fremkomme med yderligere krav - bortset fra
sådanne, der er taget specificeret forbehold om i
slutopgørelsen.
Ad. § 22, stk. 2
Sikkerhed for kontraktmæssig levering skal stilles
som anfordringsgaranti fra bank eller sparekasse
eller som kautionsforsikring.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
19
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også
grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen
fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage
efter afleveringen - for hovedentrepriser dog
senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved
anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i §
36, stk. 1 - er fristen for fremsendelse af
slutopgørelse 60 arbejdsdage.
Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem
til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i
stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen
fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes
opgørelsen herefter ikke til bygherren inden
udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav
på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som
regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger.
Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales
senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen.
Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes
fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats.
Fristen i stk. 1 er løbedage.
Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke
er forfaldent, skal han straks give entreprenøren
skriftlig meddelelse herom.
Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse
skal bygherren betale tilgodehavender, som
parterne er enige om.
Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om
bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage
eller foretage modregning i entreprenørens
betalingskrav, finder reglerne i § 46 anvendelse,
hvis en part begærer det.
Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre
arbejdets standsning, kan bygherren for
entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som
entreprenørens ansatte har til gode.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
20
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Entreprenørens ret til at standse arbejdet
§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne
beløb ved betalingsfristens udløb, kan
entreprenøren efter skriftligt varsel på 5
arbejdsdage standse arbejdet.
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks
standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller
betalingsstandsning, eller hvis der åbnes
forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens
økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være
sådanne, at denne må antages at være ude af stand
til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en
betingelse, at bygherren ikke har stillet - eller på
entreprenørens opfordring ikke straks stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den
resterende del af aftalen.
E. Tidsfristforlængelse og
forsinkelse
Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse
§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af
tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en
følge af:
1)
2)
3)
4)
5)
ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves
af bygherren, jf. § 14,
bygherrens forhold eller anden entreprenørs
forsinkelse,
forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og
over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks.
krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand,
strejker, lockout eller hærværk,
nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
når sådant vejrlig forekommer i væsentlig større
omfang, end det er sædvanligt for den
pågældende årstid og egn, eller
offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes
entreprenørens egne forhold.
Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen
undgået eller begrænset ved sådanne
dispositioner, som med rimelighed kan kræves.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
21
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til
forlængelse af en frist, skal bygherren snarest
muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal
på forlangende godtgøre, at den indtrådte
forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse
§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren
ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende.
Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre
særlige sanktionsbestemmelser, kan
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses
herudover.
Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre
særlige sanktionsbestemmelser, opgøres
bygherrens tab efter dansk rets almindelige
erstatningsregler.
Bygherrens ret til tidsfristforlængelse
§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af
tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en
følge af, at bygherren eller anden entreprenør
udsættes for forholdene nævnt i § 24, stk. 1, nr. 3,
4 eller 5. Bygherren har samme ret ved ændringer
som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1.
Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen
undgået eller begrænset ved sådanne
dispositioner, som med rimelighed kan kræves.
Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til
forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest
muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på
forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse
skyldes det påberåbte forhold.
Ad. § 25. stk. 2
Der er fastsat dagbod, der udgør 5.000 kr. - for hver
påbegyndt kalenderdag, tidsfristen er overskredet.
Dagbøder opgøres ugevis. Dagbøder modregnes i
entreprenørens førstkommende udbetalingsbegæring/slutopgørelse.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
22
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Bygherrens hæftelse ved forsinkelse
§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det
lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes
Ad. § 27, stk. 1 og 2
En entreprenørs krav om erstatning hhv. godtgørelse
1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne skal snarest muligt og inden 10 arbejdsdage efter, at
har udvist fejl eller forsømmelse, eller
entreprenøren er blevet bekendt med kravet,
2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, fremsættes skriftligt over for byggeledelsen bilagt
jf. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts fornøden dokumentation for kravets berettigelse og
ansvarspådragende forsinkelse.
så vidt muligt for dets størrelse.
Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis
årsagen til forsinkelsen kan henføres til
1) § 24, stk. 1, nr. 1 og nr. 5 eller
2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet
af nærværende bestemmelses stk. 1 eller stk. 2.
Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har
lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste
ved ikke at kunne udføre andre arbejder i
forsinkelsesperioden eller lignende videregående
tab.
Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24,
stk. 1, nr. 3 eller nr. 4, har entreprenøren hverken
ret til erstatning eller til godtgørelse.
F. Arbejdets aflevering
Afleveringsforretningen
§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse
skal entreprenøren give bygherren skriftlig
meddelelse om tidspunktet herfor
(færdigmelding). Bygherren indkalder derefter
entreprenøren til en afleveringsforretning, der
skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det
angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4.
Ad. § 28, stk. 1
Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren,
når afleveringsforretning har fundet sted,
medmindre der ved denne er påvist væsentlige
mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny
afleveringsforretning, når entreprenøren har givet
bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne
er afhjulpet, jf. stk. 1.
Ad. § 28, stk. 2
Færdigmelding skal indeholde en skriftlig
mestererklæring om, at det udførte arbejde er
gennemgået og fundet fejlfrit i overensstemmelse
med projekt og aftaler.
Inden aflevering kan finde sted, skal entreprenøren
til bygherren aflevere den foreskrevne
dokumentation for kvalitetssikring samt de krævede
attester og driftsmanualer.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
23
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk.
1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for
afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder
for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2.
punktum.
Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal
Ad. § 28, stk. 4
samtlige entrepriser være færdiggjort, før
bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. Afsnitsvis aflevering kan ikke effektueres, fordi det
Det kan dog være aftalt eller fremgå af
“fremgår af omstændighederne”.
omstændighederne, at entrepriser eller dele af
disse skal afleveres på forskellige tidspunkter,
eller at byggeafsnit afleveres hver for sig.
Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der
er nævnt i § 36, stk. 1 - afleveres de enkelte
entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt
eller fremgår af omstændighederne.
Afleveringsprotokol
§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et
dokument (afleveringsprotokol), hvori anføres
påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle
andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning
hertil anføres entreprenørens mulige
bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om
arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet.
Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og
entreprenøren.
Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved
afleveringsforretningen, kan denne gennemføres
uden den pågældende parts medvirken. Den
mødte part skal snarest muligt give den anden
part skriftlig underretning om
afleveringsforretningens gennemførelse og om
indholdet af afleveringsprotokollen.
G. Mangler ved arbejdet
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
24
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Mangelsbegrebet
§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse
med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i
overensstemmelse med bygherrens eventuelle
anvisninger efter § 15, foreligger der en mangel.
Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har
leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med
arbejdet.
Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af
sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger
der mangler. Dette gælder dog ikke
1) når entreprenøren i tilfælde af frit
materialevalg godtgør, at kontraktmæssige
materialer ikke findes eller ikke kan skaffes
på grund af krig, indførselsforbud eller
lignende, eller
2) når bygherren har krævet anvendelse af
bestemte materialer, og entreprenøren
godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse
i kontraktmæssig stand må anses for
udelukket ved forhold, som entreprenøren ved
aftalens indgåelse ikke burde have taget i
betragtning.
I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest
muligt underrette bygherren om opståede eller
mulige hindringer, jf. § 15.
Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de
egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen.
Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for,
om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på
dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte.
Mangler påvist ved afleveringen
§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe
mangler, der påvises ved afleveringen.
Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist
til afhjælpning af påviste mangler. Fristens
længde fastsættes under hensyntagen til
manglernes art og omfang samt forholdene i
øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
25
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet.
Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen
nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget
entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har
fundet sted - mener, at manglerne ikke er
afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage
skriftlig meddele entreprenøren hvilke mangler,
der stadig påberåbes.
Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke
straks de påviste mangler, har bygherren ret til at
lade dem udbedre for entreprenørens regning eller
kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34.
Mangler påvist efter afleveringen
§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen
pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises
efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3.
Ad. § 32, stk. 1
Vedrørende afhjælpningsperioder for
asfaltmaterialer gælder afsnit 6 i “AAB
varmebehandlet asfalt”.
Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne
mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at
manglerne er eller burde være opdaget. Dette
gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig
skyldig i groft uforsvarligt forhold.
Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist
til afhjælpning af påviste mangler. Fristens
længde fastsættes under hensyntagen til
manglernes art og omfang samt forholdene i
øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren
skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet.
Afhjælpning af en mangel kan udskydes til
foretagelse sammen med afhjælpning af
eventuelle mangler, konstateret ved 1-års
eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres
derved, og at udskydelsen ikke medfører ulempe
for bygherren.
Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden
udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de
påberåbte mangler, har bygherren ret til at lade
dem udbedre for entreprenørens regning eller
kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34.
Ad. § 32, stk. 3
Det er alene bygherrens afgørelse, om afhjælpning
kan udskydes til foretagelse sammen med eventuel
afhjælpning ved 1-års eftersynet.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
26
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for
entreprenørens regning, når afhjælpning er
uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til
umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme
gælder, når bygherren har grund til at antage, at
entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette
måde eller uden ufornødent ophold.
Bortfald af entreprenørens
afhjælpningspligt m.v.
§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og
bygherrens adgang til at foretage udbedring for
entreprenørens regning, jf. §§ 31 og 32,
bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med
uforholdsmæssigt store udgifter. Ved
bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til
bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes.
Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten til
afslag, jf. § 34.
Bygherrens ret til afslag i
entreprisesummen
§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som
anført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren
- i stedet for at lade manglerne udbedre for
entreprenørens regning - kræve et afslag i
entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret
til afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er
umulig samt i tilfældene nævnt i § 33.
Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som
det beløb, det ville have kostet at afhjælpe
manglerne.
stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig
eller er forbundet med uforholdsmæssigt store
udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens valg
skønsmæssigt eller på en af følgende måder:
1)
2)
enten som forskellen mellem den aftalte
entreprisesum og den entreprisesum, der måtte
antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået
aftale om arbejdet i den foreliggende stand
eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes
27
Syddjurs Kommune
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
værdi uden mangler og arbejdets værdi i den
foreliggende stand.
Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve
entrepriseaftalen som følge af mangler gælder
reglerne i § 40.
Entreprenørens ansvar for følgeskader
§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for
tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis
manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra
entreprenørens side, eller hvis manglerne angår
egenskaber, som ifølge aftalen må anses for
tilsikret.
Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.
Mangelsansvarets ophør
§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i
tilslutning hertil skal bygherrens krav mod
entreprenøren som følge af mangler fremsættes
senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette
tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod
entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af
22. december 1908 om forældelse af visse
fordringer finder ikke anvendelse i disse tilfælde.
Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af
arbejdet, for hvilke det gælder,
1)
2)
3)
at entreprenøren har påtaget sig at indestå i
længere tid,
at det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller
at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra
entreprenørens side.
Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der
er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter
dansk rets almindelige regler, medmindre andet er
fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelsansvaret
herefter ophører efter dansk rets almindelige
regler, skal følgende gælde:
1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af
sikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører.
28
Syddjurs Kommune
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
2) Entreprenøren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i § 10, stk. 4, om leverandøransvar.
3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32,
Ad. § 36, stk. 3, nr. 2
stk. 1, ændres til 1 år.
4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke Entreprenøren kan ikke undlade at opfylde
bestemmelsen i § 10, stk. 4, såfremt der er krævet
anvendelse.
transport af rettigheder efter § 5, stk. 5.
H. 1- og 5-års eftersyn
1-års eftersyn
§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en
gennemgang af arbejdet, som skal finde sted
senest et år efter afleveringen.
5-års eftersyn
§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en
afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal
finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en
periode på 5 år efter afleveringen, jf. dog § 36,
stk. 3, nr. 4.
Stk. 2 Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i
stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til
eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske
med mindst 10 arbejdsdages varsel.
Fælles regler for eftersyn
§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38,
stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 60 og
mindst 15 - ved hovedentreprise dog mindst 20 arbejdsdages varsel.
Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et
dokument (eftersynsprotokol), hvori anføres
påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle
andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning
hertil anføres entreprenørens mulige
bemærkninger.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
29
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og
entreprenøren.
Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved
eftersynet, kan dette gennemføres uden den
pågældende parts medvirken. Den mødte part skal
snarest muligt give den anden part skriftlig
underretning om eftersynets gennemførelse og
om indholdet af eftersynsprotokollen.
I. Særligt om ophævelse
Bygherrens hæveret
§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til
entreprenøren - hæve entrepriseaftalen
1)
2)
3)
hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse foreligger en væsentlig forsinkelse fra
entreprenørens side med hensyn til arbejdets
udførelse. og forsinkelsen medfører betydelige
ulemper for bygherren, eller
hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger
væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af
afgørende betydning for bygherren, medmindre
dennes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på
anden måde, f.eks. gennem adgangen til at
standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed,
eller
hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at
bygherren har grund til at antage, at entreprenøren
ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden
væsentlige mangler.
Entreprenørens hæveret
§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til
bygherren - ved væsentlig forsinkelse hæve
entrepriseaftalen i det tilfælde, der er nævnt i §
24, stk. 1, nr. 2, hvis bygherren ikke udholder
rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest
muligt.
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter
skriftligt påkrav til bygherren - hæve
entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens side
foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
30
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
forhold af afgørende betydning for entreprenøren.
Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entreprenørens
interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gennem
adgangen til at standse arbejdet eller ved stillet
sikkerhed.
Konkurs, betalingsstandsning,
tvangsakkord m.v.
§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part
straks hæve aftalen i det omfang, konkurslovens
regler ikke er til hinder herfor.
Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i
medfør af konkurslovens regler, skal boet efter
forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage
give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde.
Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts
betalingsstandsning, eller hvis der åbnes
forhandling om tvangsakkord, eller partens
økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være
således, at parten må antages at være ude af stand
til at opfylde entrepriseaftalen. Hæveretten er dog
betinget af, at parten ikke har stillet - eller på den
anden parts opfordring ikke straks stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf.
§§ 6 og 7.
Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab,
kan den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis
dette kræves opløst af Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke
anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra
fremkomsten af et påkrav fra den anden part
dokumenterer, at betingelserne for selskabets
opløsning ikke er til stede, eller hvis parten stiller
fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyldelse.
Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.
En parts død
§ 43. Dør en part, og boet behandles som
gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i § 42,
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
31
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt
i stk. 1 er dødsboet og arvingerne berettiget til at
indtræde i entrepriseaftalen, jf. dog. stk. 3. Det
samme gælder partens ægtefælle, der hensidder i
uskiftet bo. Indtrædelsesretten er betinget af, at
der enten er eller bliver stillet betryggende
sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.
Stk. 3. Ved entreprenørens død er
indtrædelsesretten tillige betinget af, at der
udpeges en leder af arbejdet, som bygherren ikke
kan fremsætte berettigede indvendinger imod. Er
arbejdet af en sådan særlig karakter, at det som
følge af entreprenørens død ikke kan forventes
behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde
sted.
Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.
Fælles regler om ophævelse
§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt.
stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part,
der hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt
indkaldes til en registreringsforretning
(stadeforretning), der skal afholdes hurtigst
muligt. Medmindre andet aftales, afholdes
registreringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag
efter indkaldelsesskrivelsen fremkomst.
Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der
udfærdiges et dokument (registreringsprotokol),
der beskriver omfang og kvalitet af det udførte
arbejde. Dokumentet underskrives af parterne,
medmindre registreringen foretages af en synsog skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. §
45.
Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke
er repræsenteret ved registreringsforretningen,
kan denne gennemføres uden den pågældende
parts medvirken. Den mødte part skal snarest
muligt give den anden part skriftlig underretning
om registreringens gennemførelse og om
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
32
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
registreringsprotokollens indhold.
Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er
bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på
bygherrens vegne, berettiget til at benytte
entreprenørens materialer og materiel, som
befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden
arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab.
Der ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen.
Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er
den anden part ansvarlig for det lidte tab efter
dansk rets almindelige regler.
J. Tvister
Syn og skøn
§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser
mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling
ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring
herom til voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomhed, København.
Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være
ledsaget af
1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt
disse parters adresse og telefonnummer,
2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort
redegørelse for sagen, og som indeholder de
spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring
ønskes (skønstemaet),
3) de dokumenter, der er af betydning for sagen,
4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske
kvalifikationer hos skønsmanden og
5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et
særligt gebyr ønskes fremmet som hastesag.
Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én
skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der
er anledning dertil, kan der udmeldes to, eller
under ganske særlige omstændigheder flere
skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages
hensyn til parternes ønske.
Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
33
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder,
at der er anledning dertil. Hvis begæring om
voldgiftsbehandling af tvisten af tvisten er
indgivet, jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling til
fremsatte begæringer om supplerende syn og
skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden
skønsmand.
Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om
skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved,
herunder skønsmanden honorar, der fastsættes af
Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf
indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og
dens nødvendighed i betragtning ved
fastsættelsen af sagsomkostninger.
Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens
honorar.
Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser
gælder i forholdet mellem bygherren og flere
parter (entreprenører, leverandører), gælder
bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes
forhold mellem de pågældende parter.
Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomhed.
Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed
m.v.
§ 46. På en parts begæring kan voldgiftsnævnet
udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og §
7, stk. 3, og om berettigelsen af at holde
betalinger tilbage eller foretage modregning i
tilfælde af parternes uenighed som nævnt i § 22,
stk.14.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter
bestemme, at beslutningen skal træffes af flere
sagkyndige.
Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger
m.v., som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af
begæringen fremsendes samtidig til den anden
part i entrepriseaftalen.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
34
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for
modparten til at afgive en indlæg. Den
sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning
dertil - give parterne adgang til at fremkomme
med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort
frist, som den sagkyndige fastsætter. Efter
udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest
muligt og inden 15 arbejdsdage beslutning om, i
hvilket omfang udbetalingskravet skønnes
begrundet, og hvem der skal betale udgifterne,
herunder den sagkyndiges honorar.
Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af
honoraret.
Stk. 5 Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at
udbetaling til private bygherrer og til
entreprenører betinges af sikkerhedsstillelse. Den
sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om
sikkerhedens art og omfang og om betingelserne
for dens udbetaling eller ophør. Ved begæring om
udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan
den sagkyndige i særlige tilfælde endvidere
henvise entreprenøren til at anlægge voldgiftssag
efter § 47.
Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan
Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med
indtil 10 arbejdsdage.
Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales
senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten
har fået skriftlig meddelelse om beslutningen.
Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig
beslutning gælder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.
Voldgift
§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af
Ad. § 47, stk. 1
Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, Tvist mellem bygherren og entreprenøren, ligesom
København, hvis afgørelser er endelige.
tvist mellem entreprenøren, projekterende teknikere,
underentreprenører eller leverandører imellem,
berettiger ikke til nogen forsinkelse af entreprisen.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
35
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved
indlevering af klageskrift, der stiles til
Voldgiftsnævnet.
Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:
1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt
disse parters adresse og telefonnummer.
2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de
kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og
3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som
klageren agter at påberåbe sig. Dokumenterne
skal være vedlagt.
Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium,
udpeget af præsidiets formand, dels af 2
sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed
udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt
tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, at en
af suppleanterne i dette skal fungere som
Voldgiftsrettens formand.
Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten
med yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller
dets suppleanter. De dermed forbundne
merudgifter fordeles i forbindelse med
Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om
sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at de
udgifter, der er en følge af rettens supplering, skal
udredes af den part, der har rejst krav herom, når
retten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt
begrundet af fremsætte kravet.
Stk. 6. Er parterne enige derom, kan
Voldgiftsretten bestå alene af 1 medlem.
Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne
gælder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov om
voldgift.
Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser
gælder i forholdet mellem bygherren og flere
parter (entreprenører, leverandører), gælder
bestemmelserne i stk. 1-7 også i det indbyrdes
forhold mellem de pågældende parter.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
36
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
2.2 PRIS OG TID
2.2.1
Entreprisetilbud skal afgives som fast pris.
2.2.2
Entreprisearbejdet skal udføres til fast pris, henholdsvis til regulerbar pris - i henhold
til Byggestyrelsens (Erhvervs- og Boligstyrelsen) cirkulære af 10. oktober 1991 som
ændret ved cir. nr. 9784 af 28/11/2003 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder.
2.2.3
Forbehold, der kan have indflydelse på en fast pris, anerkendes ikke.
2.2.4
Den faste pris er gældende for den del af entreprisearbejdet, der udføres inden 12
måneder fra licitationsdagen.
2.2.5
For den del af entreprisearbejdet, der udføres efter 12 måneder fra licitationsdagen,
prisreguleres den faste pris til regulerbar pris.
2.2.6
Prisregulering sker i henhold til beregningsmetode i Byggestyrelsens cirkulære af 10.
oktober 1991, bilag 1, som ændret ved cir. nr. 9784 af 28/11/2003, anvisning om
indeksregulering af entreprisesummer vedrørende byggearbejder.
Grundlaget for prisreguleringen er reguleringsindeks ialt for boligbyggeri.
2.2.7
Den til enhver tid værende pris- og avancelovgivning går forud for prisreguleringen.
2.2.8
For entreprisearbejder, der er forsinkede af entreprenøren, prisreguleres kun
til det tidspunkt, som entreprisearbejdet rettidigt skulle være udført til.
2.2.9
Entreprisen skal udføres til fast tid i henhold til udbudsmaterialets tidsplan.
Forbehold om forlængelse af tidsfrister anerkendes ikke.
2.2.10
Ovenanførte pris og tid skal omfatte samtlige de ydelser, der er beskrevet i nærværende udbudsmateriale.
2.2.11
Ved tilbudsafgivelsen indhentes der enhedspriser på ydelser, hvis omfang og nødvendighed først kan bestemmes under arbejdets udførelse.
De i tilbudslisten anførte enhedspriser er faste i samme tidsrum som den accepterede
totalentreprisesum og reguleres på samme måde og efter samme tidsrum til regulerbare enhedspriser.
2.2.12
Ændringer i merværdiafgiften omfattes ikke af kravet om fast pris.
2.2.13
Aftales der ændringer under arbejdets udførelse, som medfører ændret ydelse, sker en
tilsvarende regulering af pris og tid.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
37
FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
Aftale om regulering af pris sker i henhold til hovedafsnit 1, § 14, stk. 2.
Aftale om regulering af tid skal optages i første byggemødereferat efter aftalens
indgåelse.
2.2.14
Ud over den faste pris ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på materialer og brændstof efter retningslinierne i Byggestyrelsens
cirkulære af 10. oktober 1991 som ændret ved cir. nr. 9784 af 28/11/2003 om pris og
tid på bygge- og anlægsarbejder, § 9.
2.2.15
Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som gennemføres efter tilbudets
afgivelse, og som medfører ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets
udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering.
Erhvervs- og Boligstyrelsens meddelelser om, i hvilke tilfælde regulering sker, lægges
til grund for reguleringer.
2.2.16
Bestemmelserne i pkt. 2.15 omfatter ikke udgiftsændringer, der skyldes ændrede valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.
2.2.17
Byggearbejdet skal videreføres i vinterperioden i henhold til Erhverv og Byggestyrelsens
bekendtgørelse nr. 995 af 06.10.2006.
2.2.18
Udgifter i forbindelse med gennemførelse af de overenskomstmæssige vinterforanstaltninger, bortset fra snerydning, samt vintervejrligsforanstaltninger beskrevet i
hovedafsnit 4, skal være indeholdt i tilbudet.
2.2.19
Udgifter til supplerende vejrligsforanstaltninger betales særskilt af bygherren. Aftale
om sådanne foranstaltninger sker i henhold til AB 92, § 14, stk. 2.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
3.0
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
3.1
GENERELT
1
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
Dette afsnit indeholder bestemmelser for og omfang af de foranstaltninger der skal sikre
byggepladsens etablering og drift. Dette afsnit beskriver således foranstaltningernes omfang
og hvem der er ansvarlig for foranstaltningernes udførelse. Specifikationer for de enkelte
foranstaltningers udførelse kan være supplerende beskrevet i arbejdsbeskrivelsen under de
enkelte fagbeskrivelser.
3.2
BESTEMMELSER
3.2.1
Myndighedsforskrifter.
Ved byggepladsens indretning skal Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16.
december 2010 iagttages. Mener entreprenøren at der er uoverensstemmelse mellem
bestemmelser og angivelser i projektet og bekendtgørelsen, er entreprenøren pligtigt til
straks og inden udførelsen at meddele dette til pladsens sikkerhedskoordinator.
Ved etablering og drift af velfærdsfaciliteterne skal Arbejdstilsynets vejledning nr. 1.03.1 af
september 1998 om Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder iagttages,
herunder vejledningens henvisninger til bekendtgørelser og cirkulærer.
Der henvises til Brandteknisk vejledning nr. 10, 10A og 10B vedr. varmt arbejde. Krav deri
skal overholdes af samtlige entreprenører.
Entreprenører som udfører varmt arbejde skal indregne 4 arbejdstimer til rundering på
byggepladsen efter endt varmt arbejde i h.t. Bt.v. nr. 10, 10A og 10B. incl. evt. kørselsbidrag.
Rapport med angivelser for foretagne runderinger skal afleveres til byggelederen 1 gang
månedligt.
Underentreprenører der planlægger at udføre ”Varmt Arbejde” skal meddele dette til
hovedentreprenør senest 1 døgn før arbejdets udførelse. Sker dette ikke skal entreprenøren
lade foretage rundering i henhold til vejledningen.
3.2.2
Myndighedstilladelser og anmeldelser.
Ved arbejder der kræver autorisation sørger den autorisationshavende entreprenør for alle
anmeldelser til den stedlige myndighed, ledningsejere og forsyningsselskaber, herunder
tilkald af krævede syn for godkendelser af arbejder. Arbejdet udføres i overensstemmelse
med disses anvisninger.
3.2.3
Bygherrens særlige sociale klausuler
Arbejdsklausul
ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende.
Entreprenørerne forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle
underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og
ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er
gældende på den egn, hvor arbejdet udføres.
Entreprenørerne er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår.
Forpligtigelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos underentreprenører.
Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår
for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Entreprenørerne skal, efter skriftligt
påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle
underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være bygherren i hænde senest 5
arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler,
lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.
Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse og medfører dette et berettiget krav fra de
ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese
dette krav.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
2
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
Overtrædelse af arbejdsklausulen udgør en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet.
Bygherren kan – efter afgivelse af ovennævnte påkrav om dokumentation – ophæve
kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning.
Såfremt at en entreprenør stiller med et mandskab af udenlandsk arbejdskraft, skal der
blandt disse til enhver tid være mindst en der taler det pågældende sprog samt dansk.
Lærlingeklausul
Hovedentreprenørerne skal sikre, at der er beskæftiget mindst 0,5 årsværk-lærling (svarende
til 962 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), pr. påbegyndt 5 mill. Kr.
entreprisekontrakt, på nærværende byggeopgave.
Ved indgåelse af entreprisekontrakt beregnes det eksakte antal årsværk-lærlinge og noteres i
kontrakten.
En lærling/praktikant er en arbejdstager, med hvem entreprenøren eller dennes
underentreprenør indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om
erhvervsuddannelser eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning.
Entreprenøren kan vælge at beskæftige en eller flere lærlinge/praktikant(er) i en kortere
periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer, som udføres af lærlinge/praktikanter,
svarer til beskæftigelseskravet beskrevet ovenfor, i kontraktens løbetid.
Såfremt opgavens omfang efter kontraktens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det
krævede antal årsværk praktikanter tilsvarende.
Entreprenøren skal på bygherres anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af
årsværk- lærlinge er opfyldt, iht. entreprisekontrakten.
Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt entreprenørens manglende beskæftigelse af en eller
flere praktikanter er berettiget, kan bygherre forlange en uddybende redegørelse fra
entreprenøren. Hvis bygherren herefter fortsat finder leverandørens handling uberettiget,
kan bygherren meddele entreprenøren, at den manglende beskæftigelse af en eller flere
lærlinge/praktikanter vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der herefter
fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav at kræve en bod
på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge pr. årsværk-lærlinge/praktikanter, som entreprenøren efter
nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, indtil leverandøren har afleveret behørig
dokumentation, jf. denne klausul.
Hvis entreprenøren ikke opfylder sin pligt til at give meddelelse om manglende beskæftigelse
af en eller flere lærlinge/praktikanter eller til at dokumentere, at kravet om manglende
beskæftigelse af de beregnede årsværk-lærlinge/praktikanter er opfyldt, kan bygherre
meddele entreprenøren, at dette betragtes som misligholdelse af kontrakten. Sker der
herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherre berettiget til efter påkrav at kræve
en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge pr. årsværk-lærlinge/praktikanter, som
entreprenøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, indtil entreprenøren har
afleveret behørig dokumentation, jf. denne klausul.
Såfremt det ved aflevering af opgaven kan konstateres at entreprenøren ikke fuldt ud har
beskæftiget det krævede antal årsværk-lærlinge/praktikanter, pålægges entreprenøren en
bod svarende til DKK 100.000 pr. manglende årsværk praktikant. Såfremt leverandøren
mangler at beskæftige 0,5 årsværk praktikant ifalder denne altså en bod på DKK 50.000.
Kædeansvar
For virksomheder der arbejder i underentreprise for hovedentreprenør, er det en
forudsætning at virksomheden har indgået overenskomst med relevant LO forbund. Bevis for
dette i form af kopi af tiltrædelsesoverenskomst eller dokumentation for medlemskab af
arbejdsgiverorganisation, skal foreligge inden arbejdet påbegyndes.
Virksomheden forpligter sig til at udføre underentreprisearbejdet i egen-produktion, og hvis
dele af arbejdet ønskes videreliciteret kan det først ske efter godkendelse af
3
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
hovedentreprenøren og bygherren. Arbejdet kan kun videreliciteres til virksomheder der også
er omfattet af relevant LO forbunds overenskomst.
Skulle der være tvivl om noget af ovenstående, er bygherre berettiget til at kræve
dokumentation til at afkræfte denne tvivl. Dette indbefatter dokumentation ved lønsedler,
kopier af lønoverførsler m.v.
Hvis noget af ovenstående ikke er i orden ved arbejdets opstart, eller ikke omgående bliver
rettet og dokumenteret, er hovedentreprenøren og bygherren berettiget til øjeblikkeligt at
afbryde entrepriseforholdet.
3.3
OVERDRAGELSE OG AFLEVERING.
3.3.1
Overdragelse og aflevering.
Byggepladsen overtages som den forefindes på licitationsdagen, hvis andet ikke fremgår af
udbudsmaterialet. Dog fjerner bygherre alt løst inventar inden arbejdet igangsættes.
Det påhviler hovedentreprenør inden arbejdet påbegyndes at indkalde til et syn af
byggepladsen, naboskel, tilstødende arealer og bygninger samt tilkørselsveje med deltagelse
af byggeledelsen og evt. vejmyndighed. I forlængelse af synet lader entreprenøren udarbejde
et referat med bilag af fotos visende alle påviste skader. Referatet med fotobilag afleveres til
byggelederen til godkendelse og er herefter bindende for alle parter og er entreprenørens
dokumentation af skader på pladsen og pladsens omgivelser inden byggearbejdets
begyndelse.
Skader udover de registrerede retableres for hovedentreprenørens regning.
I den udstrækning en entreprenør ved byggeledelsen får tilladelse til at bruge arealer eller
rum uden for entreprisegrænsen i forbindelse med arbejdets udførelse, skal disse afleveres i
samme stand som ved overtagelsen. Dokumentation for tilstanden ved overtagelsen skal ske
ved fotoregistrering foretaget af entreprenøren.
De bydende er pligtige til at besigtige forholdene på stedet, inden tilbud afgives, således at
alle forhold, som kan have indflydelse på prisen, er indeholdt i tilbuddet. Ekstra krav p.g.a.
ukendskab til lokale forhold vil ikke blive honoreret.
3.4
3.4.1
EKSISTERENDE FORHOLD
Generelt.
Bygninger, overkørsler, fortove, veje, master, ledningsføringer, gårdanlæg, hegn, skilte,
træer, buske og lignende må ikke beskadiges.
Der skal tages de nødvendige foranstaltninger for beplantningernes bevarelse. Beskæring af
træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse.
Forud for gravninger i nærheden af eksisterende ledninger skal entreprenøren hidkalde
ejerne for påvisning af ledningernes placering.
Hvis gas-, vand-, afløbs- samt andre ledninger skal afskæres fra hovedledningerne, sker det
ved entreprenørens foranstaltning og for dennes regning og ansvar.
3.4.2
Specifikt.
De eksisterende forhold på pladsen fremgår bl.a. af byggepladsplanen og denne beskrivelse.
Entreprenør indhenter nødvendige oplysninger om ledninger på grunden ved følgende
ledningsejere:
Kloakanlæg
Vandforsyning
El-forsyning
Syddjurs Kommune
Rønde Vandværk
NRGi
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
Fjernvarmeforsyning
Telefonkabler
4
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
Silkeborg Fjernvarme a.m.b.a.
TDC
3.5
AFSÆTNING. OG KONTROLMÅLINGER.
3.5.1
Kotepunkter
Det skal bemærkes, at de angivne koter er vejledende og skal kontrolleres af entreprenøren.
Er der afvigelser i entreprenørens opmåling og de koter der er angivet i projektmaterialet,
skal det tages op med byggeledelsen.
3.5.2
Kontrolmålinger
Der vil kunne fremkomme målforskelle fra projektmaterialet og til de faktiske udførte
konstruktionsdele i bygningen.
For at disse forskelle ikke giver anledning til at entreprenørerne får bestilt præfabrikerede
byggekomponenter til indbygning, som herefter ikke passer ind i byggeriet skal
entreprenørerne foretage følgende.

Foretage kontrolmål i bygningen sammenholdt med tegningsmaterialet.

Foretage opmåling på stedet inden nogen form for byggekomponenter bestilles.

Indbygge nødvendige tolerancer efter aftale med byggelederen.
Ekstraudgifter som følge af at entreprenørerne ikke har udført ovenstående tiltag, er
bygherren uvedkommende og udredes af entreprenørerne selv.
5
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS.
4.1
GENERELT
Det er bygherrens pligt at koordinator for sikkerheds- og sundheds-forholdene i henhold til
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 ”Bekendtgørelse om
bygherrens pligter”.
Rådgiver forestår etablering, færdiggørelse og ajourføring af plan for sikkerhed og sundhed
og fører tilsyn med, at bygherrens forpligtigelser overholdes. Rådgiver kan pålægge
entreprenørerne at udføre opgaven. Rådgiver deltager i sikkerhedsmøder.
Bygherren har udpeget:
Sahl Arkitekter A/S, ved Erling Buskbjerg Poulsen”
Sønderhøj 3 – 8260 Viby
til at forestå koordinerings-rollen for bygherren.
Sikkerhedskoordinator anmelder byggepladsen til arbejdstilsynet, inden byggepladsens
opstart.
Anmeldelsen ophænges på PSS-tavle, af koordinatoren.
Afgrænsning og koordinering af arbejdsmiljøforanstaltninger i fællesområder foretages af
koordinatoren i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse.
Alle udgifter til opfyldelse af nærværende Sikkerheds- og sundhedsplan, bestemmelser i
Arbejdsmiljøloven samt alle påbud der måtte blive givet til entreprenøren og dennes
underentreprenører, skal være indeholdt i det samlede tilbud.
Sikkerhedskoordinator har følgende mulige sanktionsmuligheder overfor personer og firmaer
på byggepladsen.
Såfremt gældende lovgivning og indgåede aftaler ikke overholdes, vil det medføre en
mundtlig samt skriftlig advarsel til den pågældende medarbejders firma.
Ved fortsat overtrædelse og ved groft uforsvarlig adfærd vil pågældende medarbejders
arbejdsgiver blive anmodet om øjeblikkeligt at bortvise medarbejderen.
Dersom en entreprenør ikke opfylder sine sikkerhedsmæssige forpligtigelser, vil
sikkerhedskoordinator lade forholdet bringe i orden for den pågældende entreprenørs
regning.
4.2
Organisationsplan.
Byggesagens parter er følgende:
Sikkerhedskoordinator: Sahl Arkitekter A/S – Erling Buskbjerg Poulsen
Tlf.: 20 74 40 77
E-mail: [email protected]
Bygherre:
Syddjurs Kommune
Hovedgaden 77, 8410 Rønde
Kontaktperson ved bygherre: Erik Hyldgaard og Preben Fisker
Projektledelse og byggeledelse:
SAHL Arkitekter A/S
6
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
Sønderhøj 3
8260 Viby J
Tlf.: 87 34 17 17
Projektleder:
Byggeleder/fagtilsyn:
Erling B. Poulsen – [email protected]
Erling B. Poulsen – [email protected]
Fagtilsyn - ingeniør:
Thoudal Rådgivende ingeniører Aps
Hovedgaden 31A 1. th.
Projektleder:
Fagtilsyn:
Bo Thoudal – [email protected]
Peder Harder – [email protected]
Entreprenør:
”navn”
”adresse”
Projektleder:
”navn og e-mail”
Arbejdstilsynet:
”adresse”
”telefon”
Kontaktperson:
”navn og e-mail”
Politiet:
”adresse”
”telefon”
Byggeriets beliggenhed:
”adresse”
Sikkerhedskoordinatoren er ansvarlig for:
Koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder.
Afholdelse af sikkerhedsmøder samt referatskrivning af disse.
Ajourføring af planen for sikkerhed og sundhed (PSS-tavle).
Sikkerhedsrunderinger
Opstartsmøder og infomøder
Kontrol af aftalte sikkerhedsarbejder mv.
Entreprenøren er ansvarlig for:
Lede og fordele arbejdet blandt egne ansatte så arbejdsmiljølovgivningen opfyldes.
Koordinere sikkerhedsarbejdet uden for fællesarealer for egne ansatte.
Meddele sikkerhedskoordinator, når der anvendes underentreprenører på byggepladsen.
Meddele sikkerhedskoordinator, ved besøg af, eller kontakt med arbejdstilsynet.
4.2.1
Sikkerhedsmøder og sikkerhedsrundering
Som minimum afholdes der sikkerhedsmøder hver 14. dag. Sikkerhedsrunderinger foretages
umiddelbart inden sikkerhedsmøder, hvor resultatet fra runderingen gennemgås.
Sikkerhedskoordinatoren sørger for indkaldelse til møderne og udfærdiger referat fra
møderne. Evt. indsigelse mod referaterne skal ske senest til efterfølgende sikkerhedsmøde,
herefter er referaterne at betragte som godkendte.
Ved sikkerhedsmøder deltager:
Bygherrens sikkerhedskoordinator.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
7
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
Sikkerhedsrepræsentanter/arbejdsmiljøgruppe og arbejdsledere for de respektive
faggrupper/underentreprenører.
Referat udarbejdes og tilsendes mødedeltagere.
4.2.2
Kontrol og tilsyn
De respektive entreprenører, som iht. nærværende beskrivelse, er udpeget til at levere
byggepladsinstallationer og sikkerhedsforanstaltninger, har pligt til at udfører løbende
kontrol, iht. gældende regler for disse. Kontrollen skal udføres iht. nedenstående procedurerskema. Kontrollen skal sikre, at foranstaltningen/installationen opfylder myndighedernes
krav.
Procedurer for løbende kontrol udført af entreprenører
Hvornår
Kontrolpunkter
Dagligt
Arbejdslederen fortager en runde for kontrol af egne
 Stilladser
 Stiger
 Rækværker
 Afdækninger
 Afspærringer
 Installationer og kabler
 Maskiner og redskaber
 Orden og rydelighed
 Adgangsveje
Problemer der er forbundet med en umiddelbar sikkerheds- eller sundhedsfare løses
øjeblikkeligt
Ugentligt
Sikkerhedsgruppen eller arbejdslederen gennemgår

Egne arbejder

Fællesområder på byggepladsen

Sikkerhedsmæssig adfærd på byggepladsen
Forhold registreres på egne tjeklister samt evt. billeder. Resultaterne behandles på
næstkommende sikkerhedsmøde og arkiveres hos koordinator. Problemer der er forbundet
med en umiddelbar sikkerheds- eller sundhedsfare løses øjeblikkeligt.
Hvert
kvatal
Hver enkelt entreprenør gennemgår deres installationer. Dokumentation fremlægges på
næstkommende sikkerhedsmødet.
Uanmeldt
Bygherre og koordinator gennemgår

Fællesområder på byggepladsen

Sikkerhedsmæssig adfærd på byggepladsen
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
8
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
Forhold registreres på runderingsskema, samt evt. billeder. Resultaterne behandles på
næstkommende sikkerhedsmøde og arkiveres hos koordinator. Problemer der er forbundet
med en umiddelbar sikkerheds- eller sundhedsfare løses øjeblikkeligt.
Såfremt forholdene ikke bringes i orden omgående har byggeledelsen ret til at lade arbejdet
udføre ved andre for den ansvarlige entreprenørs regning.
Hvis en anden entreprenørs sikkerhedsforanstaltninger er til hinder for eller utilstrækkelige
til en entreprenørs arbejde, skal førstnævnte uden udgift for bygherren afhjælpe sådanne
forhold. Ved ophold i eller afslutning af det pågældende arbejde skal entreprenøren etablere
henholdsvis reetablere sikkerhedsforanstaltningerne, så alle sikkerhedskrav til stadighed er
opfyldt.
Overdragelse af entreprenørens ansvar for tilsyn og vedligeholdelse af de respektive
sikkerhedsforanstaltninger kan alene ske ved skriftlig aftale efter godkendelse fra
sikkerhedskoordinator.
4.3
INDHOLD AF PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED.
Nærværende plan er udarbejdet med dét fælles formål for øje, at undgå byggepladsens
beskæftigede udsættes for sikkerheds- og sundhedsmæssige risici ved arbejdet på pladsen.
Alle, der færdes på byggepladsen, har derfor et fælles ansvar for opretholdelse af en
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig byggeplads.
Lovgrundlag:
Planen er udarbejdet på grundlag af Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 117 af d.
5. februar 2013“Bekendtgørelse om bygherrens pligter”. samt Arbejdstilsynets
bekendtgørelse nr. 1516 ”Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder af d. 16. december
2010 samt beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 115 om ændring af
bekendtgørelsen af d. 5. februar 2013.”
Bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011 (vinterbekendtgørelsen)
Plan for sikkerhed og sundhed omfatter følgende elementer i udbud:
•
•
•
•
Nærværende dokument (afgrænsning af sikkerhedsarbejder)
Udbudstidsplanen. (Arbejdstidsplan ophænges på PSS-tavle)
Byggepladstegning med angivelse af færdselsområder og fællesområder
Miljørapport ved nedrivning/ombygning og forurenet jord.
Plan for sikkerhed og sundhed omfatter følgende elementer i udførelsen (PSS-tavle):
•
•
•
•
•
•
•
Anmeldelse af byggepladsen til AT
Entreprenørens beskrivelser vedr. udførelsen af særligt farlige arbejder
Sikkerhedsmødereferater
Runderingsskemaer
Adresse- og telefonliste som supplement til organisationsplan
Arbejdstidsplan
Opdateret byggepladstegning
4.4
BYGGEPLADSENS INDRETNING
4.4.1
Byggepladstegning
Byggeriets sikkerhedskoordinator sørger for ajourføring af byggepladstegningen i takt med
input fra entreprenører, som er forpligtiget at påtegne ændringer i hånden på tegningen.
Den opdaterede byggepladsplan ophænges tilgængelig for alle på PSS-tavlen. Tavlen skal
placeres et centralt sted på byggepladsen.
Det påhviler entreprenøren, at gøre sig selv og sine underentreprenører bekendt med planen.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
9
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
Enhver entreprenør har ansvar for, at de leverandører, der leverer materialer til netop deres
entreprise, bliver bekendt med, hvor byggepladsveje, oplagringspladser m.v. er placeret.
Evt. retableringsudgifter efter lastbiler eller andet materiel der måtte have forårsaget skader
uden for byggepladsområdet, er bygherren uvedkommende og vil blive pålagt den ansvarlige
entreprenør.
Medmindre andet udtrykkeligt er anført, skal ydelser i forbindelse med
byggepladsforanstaltninger, herunder færdselsarealer, belysning, skurby, opslagsplads og
arbejdsområde som specificeret i nærværende kapitel, udføres i den samlede byggeperiode
fra byggeriets start frem til planlagt termin for aflevering af alle entrepriser, jf.
udbudstidsplanen.
4.4.2
Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning
Til entreprenører stilles det på tegningen angivne byggepladsområde til rådighed. Al
byggeaktivitet, depoter, færdsel m.v. skal holdes inden for dette område.
Ønsker en entreprenør et byggepladsområde udover det, der er vist på byggepladsplanen,
skal vedkommende selv indhente de nødvendige tilladelser til dette efter aftale med
byggeledelsen.
Hegn omkring byggepladsen:
Der etableres byggepladshegn af murerentreprenør i det omfang det er vist på
byggepladstegningen. Hegnet skal min. Være 180 cm højt, være placeret i egnede
monteringsklodser og alle elementer skal samles med samlebeslag. Døre og porte i hegn
skal forsynes med kæder og hængelåse.
Byggepladshegn skal vedligeholdes i byggeperioden af den entreprenør, der har opstillet
hegnet.
Det påhviler hver entreprenør at sikre sig, at færdsel omkring bygningerne og vej sikres mod
vedkommendes nedfaldende materialer, materiel og værktøj.
Der etableres tætte skærmvægge i vandfast krydsfinerplader monteret på træstolper
nedgravet eller om muligt fastgjort til Hoffmann-klodser, i det omfang det er vist på
byggepladstegningen. Højden skal minimum være 240 cm fra terræn til overkant væg.
4.4.3
Aflukning.
Alle entreprenører skal, hvis andet ikke er aftalt, have nøgler eller koder til porte og døre for
adgang til byggepladsen.
Ved arbejdstids ophør, ligger ansvaret på tømrerentreprenør, at byggepladsen er aflåst og
samtlige døre, vinduer og porte er lukkede og låst.
Byggepladscylinder monteres af tømrerentreprenør, der ligeledes udleverer nøgler til folkene.
Midlertidige afdækninger:
Al midlertidig afdækning af huller i bygningerne, tage, vægge, døre, vinduer o.l. henhører
under hovedentreprenør og skal være indeholdt i tilbuddet. Skulle vandindtrængning i
bygningen alligevel forekomme udbedres/dækkes evt. skader af entreprenøren som har
udført afdækningen.
Det gælder afdækning af facader og tag inkl. vindues- og dørhuller med hhv. presenninger
og plastfolie i lægterammer, så nedbør ikke skader indv. bygningsdele og konstruktioner.
Der afdækkes hver dag ved arbejdstids ophør samt til weekends, helligdage og ferier samt
ved nedbør.
I perioden 1. oktober til 31. marts skal tømrerentreprenør indregne lukning af alle huller i
facader og tag, for at modvirke trækgener i råhuset i vinterperioden. Entreprenøren skal
vedligeholde lukninger efter anvisning fra byggeleder. Så snart blivende vinduer og døre
monteres, demonteres og bortskaffes den midlertidige lukning af entreprenøren.
Afdækninger skal vedligeholdes.
Såfremt det konstateres, at afdækningen ikke er udført eller er mangelfuld, vil dette blive
udført af Falck på entreprenørens regning.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
10
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
4.4.4
Vagtordning.
Der etableres kun vagt i det omfang entreprenørerne selv vil afholde udgiften hertil. I tilfælde
af at entreprenørerne vælger selv at bekoste vagtordning, skal denne aftales med
byggeledelsen.
4.4.5
Tyverisikring.
Bygherren udfører ikke foranstaltninger til tyverisikring af byggepladsen. Entreprenørerne
foranlediger selv sikring af egne værdier.
4.4.6
Skiltning.
Tømrerentreprenør bekoster, opstiller og vedligeholder og nedtager samlet byggepladsskilt,
som godkendes af byggeledelsen.
Byggepladsskilt skal udføres iht. de gældende regler i den pågældende kommune samt iht.
det herunder viste eksempel.
Øvrig skiltning for færdsel, advarselsskilte m.v. opstilles, vedligeholdes og nedtages af ??entreprenør. Se byggepladsplan.
Som minimum skal medregnes:
2 stk. ”Hjelm påbudt”.
2 stk. ”Uvedkommende ingen adgang”.
1 stk. henvisningsskilt til byggepladsen.
Betonelemententreprenøren skal indregne 2 stk. skilte ”spærret for gennemkørsel samt 2 stk.
skilte for henvisning til omkørsel. Disse anvendes når veje spærres ved montering af
elementer.
4.4.7
Førstehjælpskasser
Forbindingsstoffer, øjenskylleflasker og førstehjælpskasse skal findes i hvert enkelt
mandskabsskur hos de pågældende entreprenører, der arbejder på pladsen.
Førstehjælpskassen skal indeholde de nødvendige rekvisitter jf. AT’s krav hertil.
4.4.8
Brandslukningsmateriel.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
11
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
Tømrer-entreprenør skal opsætte følgende håndslukningsmateriel i byggeperioden: ? stk. 6
kg pulverslukker. Pulverslukkere skal være tilgængelige for alle, der færdes på byggepladsen.
Entreprenør skal genopstille pulverslukkere efter evt. brug, også efter brug af andre.
Placering tegnes ind på den ophængte byggepladsplan af entreprenør.
4.5
BYGGEPLADSENS FÆRDSELSAREALER.
4.5.1
Parkering
Parkering af privatbiler kan ikke påregnes at ske indenfor entrepriseområdet. Se
byggepladsplan. Parkering af vare- og lastbiler skal ske med hensyn til pladsens øvrige
funktioner og efter byggelederens anvisninger.
4.5.2
Udendørs færdselsarealer.
De udendørs færdselsarealer omfatter alle fremtidige belagte arealer, inkl. eksisterende
belægninger samt midlertidige byggepladsveje- og stier - placering og omfang fremgår af
byggepladstegning.
De udendørs færdselsarealer må på intet tidspunkt helt eller delvis afspærres uden tilladelse
fra byggeledelsen.
Der gøres opmærksom på at udendørs færdselsarealer skal opdeles i kørende og gående
trafik, iht. byggepladsplanen.
Tilkørsel til byggepladsen skal foregå som vist på byggepladsplan.
Jordentreprenør indregner i tilbuddet at, etablere, vedligeholde, vejrligssikre, rengøre,
omlægge og fjerne byggepladsveje, gangveje og overkørsler, iht. byggepladsplanen.
Midlertidige byggepladsveje udføres med 40 cm MSG eller jernplader, og gangstier udføres
med 20 cm MSG eller træplader. Så vidt muligt anvendes eksisterende veje og stier og
bundopbygninger for fremtidige belægninger til byggepladsformål.
Er der brug for yderligere vejarealer, udbygger den pågældende entreprenør der har behovet,
for egen regning, vejen eller stien.
Vedligeholdelse og rengøring af veje, fortov og udendørs færdselsarealer: Se afsnit 4.5.8.
4.5.3
Færdselsarealer i bygningerne.
Færdselsarealerne i bygningerne må på intet tidspunkt spærres helt eller delvis uden
tilladelse fra byggeledelsen.
Fælles færdselsarealer udgør, hvis andet ikke fremgår af byggepladsplanen, alle arealer der i
det færdige byggeri udgør interne gange, korridorer, forrum til gange, samt rum der
forbinder et gangareal med et andet.
tømrerentreprenør forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning af
interimstrapper og gangbroer, iht. byggepladsplanen.
Midlertidige trapper og gangbroer skal dimensioneres til en belastning på 300 kg/m2.
Rydning og renholdelse: se afsnit 4.5.8.
4.5.4
Afdækning af huller i færdselsarealer.
Den enkelte entreprenør afdækker og afspærrer selv de huller, gruber, brønde og åbninger
vedkommende selv udfører eller levere. Dette skal ske, selv om den pågældende åbning skal
anvendes af anden entreprenør senere.
Afdækningen/afspærringen skal vedligeholdes af den etablerende entreprenør og er det
nødvendigt for en aktivitets udførelse at afdækningen/afspærringen fjernes/ændres
midlertidigt skal det ske af den etablerende entreprenør, der ligeledes er ansvarlig for
reetableringen.
4.5.5
Etablering af rækværker i færdselsarealer.
Rækværker opsættes langs alle færdselsarealer m.v., inkl. trappeløb og reposer, der ligger
mere end 2 m over terræn eller dæk.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
12
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
Eventuel midlertidig fjernelse af rækværker af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af
den pågældende entreprenør. Entreprenøren etablerer nødvendige afværgeforanstaltninger
før fjernelse af rækværket, og etablerer rækværket efter endt arbejde.
Tømrerentreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker langs fælles
færdselsarealer.
4.5.6
Belysning af færdselsarealer:
Generelt
Der opsættes orienteringsbelysning i alle gange og trapperum i bygninger samt udvendigt på
byggepladsen, inkl. stilladser iht. byggepladsplanen.
Belysningsværdi min. 25 lux. Leveres, opstilles, vedligeholdes og nedtages af elentreprenør.
Arbejdsbelysning etableres af den enkelte entreprenør.
Det påhviler første mand på pladsen om morgenen at tænde lyset, og sidste mand skal
slukke lyset. Alternativt kan der monteres urstyring på lystavlen, der automatisk kan slukke
og tænde lyset. Lyset skal kunne tændes på en kontakt umiddelbart ved indgangen til
byggepladsen og indgang til bygning.
El-forbrug til belysning betales af bygherren.
Forskrifter byggepladsbelysning inde:
Belysningsarmaturer er med lysrør og skærm, min. i udførelse som Solar EP armaturer.
Halogen- og glødepærer må ikke anvendes
Indvendig orienteringsbelysning tilsluttes midlertidige undertavler i bygningen.
Forskrifter byggepladsbelysning ude:
Belysningsarmaturer monteres på min. 6m høje master og armaturer skal være forsynet med
lavenergi-lyskilder, som f.eks. 140 W LED Floodlight. Der må ikke anvendes
halogen/glødepærearmaturer.
Den udvendige byggepladsbelysning skal være virksom fra 1.oktober til 1. april.
Udvendig orienteringsbelysning tilsluttes undertavle som forsynes af byggepladsens
hovedtavle.
Udførelse
Etablering:
Alle kabler ophænges frit over terræn.
Ved krydsning af køreveje skal kabler ophænges min. 4,5m over vejene.
Demonteringer:
Senest ved færdiggørelsen af hver bygning og i øvrigt efter aftale med tilsynet skal
orienteringsbelysninger demonteres og hjemtages.
Det anvendte materiel skal betragtes som lejet.
Flytninger og omlægninger af midlertidige installationer for byggestrøm og orienteringslys
under byggeriets udførelse skal være indeholdt i tilbuddet fra udførende entreprenør.
4.5.7
Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer
Vejrligsforanstaltninger planlægges iværksat så betids og i et sådant omfang, at det er i
stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet.
Bygherre udfører snerydning, saltning/grusning af alle fællesområder (Veje, gangstier, fælles
stilladser, indvendige gangarealer mv.) på byggepladsen.
Snerydning og tilsvarende arbejder udføres af bygherre inden kl. 7 på hverdage.
4.5.8
Oprydning og renholdelse af færdselsarealer.
Alle entreprenører skal til stadighed medvirke til at byggepladsen holdes ren og ryddelig.
Spild på pladsens færdselsarealer skal straks fjernes og ligeledes skal alle skader straks
udbedres.
Når en aktivitet i færdselsarealerne er udført, foretages oprydning og fejning/støvsugning af
dét område, hvor den pågældende aktivitet er udført. Dette udføres af enhver entreprenør,
og skal være indregnet i tilbuddet.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
13
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
Herudover indregner tømrerentreprenør støvsugning af alle rum i bygningen hver fredag i
hele byggeperioden med industristøvsuger. Behov herudover aftales og registreres på
byggemøderne.
Pladsens øvrige entreprenører skal medvirke til dette ved at flytte egne materialer og fjerne
bygningsaffald.
Renholdelse af veje, P-pladser og udendørs færdselsarealer påhviler murerentreprenør og
skal være med i tilbuddet. murerentreprenør foretager en generel rengøring af udvendige
færdselsarealer mindst hver fredag eftermiddag eller efter tilsynets anvisning.
Alt affald, materialeoverskud, emballage m.v. skal straks fjernes fra byggepladsen til
containere dagligt!!
Dette påhviler enhver entreprenør. Såfremt dette forhold misligholdes, har byggelederen ret
til at lade arbejdet udføre for den entreprenørs regning der har efterladt affald,
materialeoverskud,
emballage
m.v.
Beløbet
fratrækkes
entreprenørens
næste
a´contobegæring.
ISS Byggepladsrengøring hyres til dette og afregnes efter medgået tid iht. dokumenterede
udgifter.
4.9
SKURBY OG OPLAGSPLADS
4.6.1
Skurforhold
Bygherre stiller lejlighed på 1.sal i baghuset til rådighed som fælles mandskabsrum med
omklædnings og badefaciliteter for alle ansatte på pladsen.
Murerentreprenør sørger for borde og stole til 15 personer, og rengør lejligheden 1 gang om
ugen.
Bygherre betaler forbrug af el, vand og varme.
Fælles toiletvogn med håndvask og WC opstilles, tilsluttes til vand, el og kloak og nedtages
af murerentreprenør, der skal have denne indeholdt i tilbuddet. Placering i h.t.
byggepladsplan.
Bygherre betaler forbrug af el, vand og varme.
Murerentreprenør skal rengøre toiletvognen mindst 1 gang pr. uge, samt forsyne vognen
med sæbe, toiletpapir og håndtørrepapir i løbet af hele byggeperioden. Det skal jævnligt
kontrolleres at vand, afløb og lys fungerer.
Skure skal opfylde kravene i At-bekendtgørelse nr. 775 – 17.september 1992.
4.6.2
Oplagsplads
Oplagspladsens placering fremgår af byggepladsplanen.
Pladsens etablering, vedligeholdelse og fjernelse foretages af murerentreprenør.
Bunden i oplagspladsen udføres med 40 cm MSG, hvor det ikke er placeret på eksisterende
eller fremtidige belægningsarealer.
Oplagsplads for de enkelte entreprenører inden for det i projektet fastlagte samlede
oplagsareal aftales med sikkerhedskoordinator/byggeleder.
Oplag udenfor oplagspladsen og i bygningerne må kun ske efter tilladelse fra
sikkerhedskoordinator/byggeleder.
Endvidere må der aldrig ske oplag i byggepladsens færdselsarealer.
I forbindelse med oplagsplads, indrettes blandeplads for blanding af mørtel, beton,
spartelmasse, lim mv.
4.6.3
Teltværksteder
Telte og overdækkede udendørs arbejdsstationer må kun etableres i det omfang de er vist på
byggepladstegning, og alle omkostninger i forbindelse hermed afholdes af entreprenøren.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
4.6.4
14
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
Affaldshåndtering og affaldscontainere.
Entreprenørerne sørger selv for at sortere og anbringe eget affald i de respektive containere alle udgifter hertil skal være indregnet i tilbuddet.
Affaldscontainere placeres på pladsen i henhold til byggepladsplanen.
Murerentreprenør opstiller, tømmer og fjerner affaldscontainere iht. tilbudslisten. Antal
tømninger af de forskellige kategorier noteres til byggemøder, således entreprenøren får
betaling for den forbrugte mængde, iht. mængder og enhedspriser angivet på tilbudslisten.
Oplag af affald uden for containere må kun ske efter aftale med byggelederen og al oplag af
affald på byggepladsen skal være fjernet op til en weekend.
Der skal opstilles det antal containere, der er nødvendigt for sortering, således at
affaldsregulativet for bygge- og anlægsaffald der gælder i den aktuelle Kommune, kan
overholdes. Kombicontainere med plads til mere end en fraktion foretrækkes til gips,
isolering og metal. Containere skal skiltes tydeligt med den pågældende affaldsfraktion.
Der skal kunne sorteres i følgende fraktioner:






Ubrændbart, beton, tegl og klinker
Brændbart, træ, pap og plastik
Gips (til genbrug)
Isolering (til genbrug)
Metal (til genbrug)
Ren jord og sand
4.6.5
Belysning i skurby og på oplagsplads
Der opsættes orienteringsbelysning på master i skurby og på oplagsplads, iht.
byggepladsplanen. Se i øvrigt pkt. 4.5.6.
Belysningsværdi min. 25 lux. Leveres, opstilles, vedligeholdes og nedtages af el-entreprenør.
Arbejdsbelysning etableres af den enkelte entreprenør.
I øvrigt henvises til pkt. 4.5.6.
4.6.6
Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads
Bygherre udfører snerydning, saltning/grusning af alle oplagspladser og adgangsveje til
skure på byggepladsen.
4.6.7
Oprydning og renhold i ”skurby” og på oplagsplads.
Den enkelte entreprenør er pligtig til løbende at foretage oprydning i og omkring deres skure
og oplag.
Respekteres dette ikke er byggelederen berettiget til at lade arbejdet udføre for
entreprenørens regning. Beløbet fratrækkes entreprenørens tilgodehavende.
Rengøring af de enkelte entreprenørers mandskabsvogne udføres af de enkelte
entreprenører.
4.9
ARBEJDSOMRÅDER
4.7.1
Afdækning af huller i færdselsarealer.
Den enkelte entreprenør afdækker og afspærrer selv de huller, gruber, brønde og åbninger
vedkommende selv udfører. Dette skal ske, selv om den pågældende åbning skal anvendes af
anden entreprenør senere.
Afdækningen/afspærringen skal vedligeholdes af den etablerende entreprenør og er det
nødvendigt for en aktivitets udførelse at afdækningen/afspærringen fjernes/ændres
midlertidigt skal det ske af den etablerende entreprenør, der ligeledes er ansvarlig for
reetableringen.
4.7. 2
Etablering af rækværker i arbejdsområder.
Rækværker opsættes langs alle frie dækkanter, hvor arbejdsdæk, arbejdsplatforme,
stilladsgulve, gangbroer m.v. der ligger mere end 2 m over terræn eller dæk.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
15
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
Eventuel midlertidig fjernelse af rækværker af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af
den pågældende entreprenør. Entreprenøren etablerer nødvendige afværgeforanstaltninger
før fjernelse af rækværket, og etablerer rækværket efter endt arbejde.
Den enkelte entreprenør sørger for rækværker på egne arbejdsplatforme, stilladsdæk m.v.
4.7.3
Belysning i arbejdsområder.
Entreprenørerne skal selv sørge for arbejdsbelysning med godkendt materiel til brug for
udførelse af eget arbejde i arbejdsområder.
Ledninger i færdselsarealer skal fikseres, ophænges eller placeres i færdselsarealernes
begrænsninger.
Se endvidere afsnit 4.5.6.
Der må ikke henligge ledninger på betongulvet – hver enkelt entreprenør er ansvarlig for
overholdelse heraf.
4.7.4
Vejrligsforanstaltninger
Vejrligsforanstaltninger planlægges iværksat så betids og i et sådant omfang, at det er i
stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet.
Bygherre udfører snerydning, afisning og grusning af alle arbejdsområder på byggepladsen.
VVS-entreprenør opstille, vedligeholde og nedtager et antal caloriefere i bygningen i h.t
ingeniør, efter oplyst døgnpris på tilbudslisten, indtil bygningens eget varmesystem kan
overtage opvarmningen.
Der anvendes fjernvarme som energikile til caloriefere. Energiforbrug til opvarmning betales
af bygherre.
VVS-entreprenøren er ansvarlig for at temperaturen indvendigt i bygningen er min. 10
grader, dog 15 grader for malerarbejde og 18 grader for gulvlægning.
4.7.5
Oprydning og renhold i arbejdsområder
Den enkelte entreprenør er pligtig til løbende at holde arbejdsområderne rydelige og
rengjorte for affald, materialer og værktøj samt flytte eller fjerne samme, hvor det er
hindrende for byggeriets fremme.
Respekteres dette ikke er byggelederen berettiget til at lade arbejdet udføre for
entreprenørens regning. Beløbet fratrækkes entreprenørens tilgodehavende.
4.8
TEKNISKE HJÆLPEMIDLER.
4.8.1
Kraner og materialehejse.
Hvis entreprenørerne vælger at benytte kran og/eller hejse, udover det, som er angivet i
udbudsmaterialet skal entreprenørerne skriftligt redegøre for opstilling, strømforsyning,
brug og vedligeholdelse, før kranen eller hejset efter byggeledelsens godkendelse tages i
brug. Redegørelsen skal foreligge inden opstartsmøde for byggepladsen.
Opstilles der kran og hejse, er det den pågældende entreprenørs ansvar at:
 der sker nødvendig godkendelse, eftersyn, prøvebelastning m.v.,
 anmeldelse sker til Arbejdstilsynet,
 opstilling og afmærkning er korrekt,
 betjening sker af fører med nødvendigt lovbefalet certifikat,
 der ikke sker brug under vejrforhold, hvor det er uforsvarligt.
4.8.2
Stillads.
Den enkelte entreprenør skal selv bekoste stillads til eget arbejde og er ansvarlig for at
stilladserne opfylder Arbejdstilsynets krav og anvisninger for opstilling af stilladser endvidere
henvises til: Branchevejledning for faggruppen "Stilladsarbejde", 36 sider. Udgivet af BAR
Bygge & Anlæg, 2013.
Stillads skal forsynes med tydelig skiltning med opstiller, lejer og tilladelig belastning.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
16
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
4.9
FORSYNING TIL BYGGEPLADS.
4.9.1
Vand og afløb.
VVS-entreprenør etablerer, vedligeholder og fjerner det antal tapsteder med tilhørende
ledninger m.v. på pladsen, som er vist på byggepladsplan.
Hvert tapsted skal være forsynet med 1” rør og med 3 stk. ½” forskruning med kugleventil.
I frostperioder skal vandrør til skurby og byggeplads frostsikres ved nedgravning eller eltracing og nødvendige jordstophaner skal etableres. Alt vandforbrug til byggebrug,
mandskabsvogne og toiletvogn samt evt. afledningsafgifter, betales af bygherren.
De enkelte entreprenører skal selv sørge for og afholde udgifter til tilslutning af vand og
afløb til egne mandskabsskure samt toiletskure og mødeskure disse skal levere. Tilslutning
sker fra tapsteder og afløbsstudse vist på byggepladstegning.
Kloak-entreprenør etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til toiletvogn som vist på
byggepladstegningen. Alternativt opstilles der opsamlingstank som tømmes med slamsuger.
Udgift til tømning afholdes af kloak-entreprenør.
4.9.2
El.
El-entreprenør etablere, vedligeholder og nedtager eltavler for el til byggebrug og skurby,
som vist på byggepladstegning.
Afgrænsning:
Levering, etablering og vedligeholdelse af alle arbejdspladsens midlertidige installationer,
herunder byggestrømstavler og tilhørende undertavler.
Hovedtavle ved arbejdsplads nær skurby:
Byggestrømstavlen skal som minimum indeholde:
•
1 stk. indgangsafbryder for aflåsning med sikringer 64 A.
•
1 stk. byggestrømsmåler
•
1 stk. 32 A CEE stikkontakter,
•
2 stk. 16A CEE stikkontaktor,
•
6 stk. 220 V stikkontakter,
alle med 3-fasede grupper monteret med egne sikringer og egne HPFI afbrydere.
Undertavler:
I terræn opstilles undertavler jf. byggepladstegning. I bygning se nedenfor.
Undertavler skal minimum indeholde:
2 stk. 16 A CEE stikkontakter, 10 A sikring,
4 stk. 220 V stikkontakter.
Tavler i bygning ophænges på vægge og kabler hænges op under lofter.
Tavler i terræn opstilles i stålbøjler, fastgjort med spyd i jorden.
Udførelse
Etablering:
Alle kabler ophænges frit over terræn.
Ved krydsning af køreveje skal kabler ophænges min. 4,5 m over vejene.
Der opstilles følgende antal undertavler i bygning:
-
Kælder 1 stk.
Stuen 2 stk.
1.sal
1 stk.
Drift:
Alle byggestrømstavler, tavle ved skurby, undertavler og midlertidige installationer
vedligeholdes og efterses i hele byggeperioden efter gældende regler om lovpligtige eftersyn
af installationer. Se pkt. 4.2.2.
Demontering:
Senest ved aflevering og i øvrigt efter aftale med tilsynet, skal byggestrøm demonteres og
hjemtages samt udbedring af hultagning foretages.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
17
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
Det anvendte materiel skal betragtes som lejet.
Måling af strømforbrug:
El-forbrug til belysning, arbejdsredskaber og lys i materielskure betales af bygherren.
De enkelte entreprenører skal selv sørge for og afholde udgiften til tilslutning af eget
materiel til tavlerne. De enkelte entreprenører skal frakoble disse undertavler ved arbejdstids
ophør.
Kabler og kabeltromler skal oprulles hver dag ved arbejdstids ophør, for at undgå eventuelle
kortslutninger pga. fugt eller andet udenfor arbejdstiden.
Bygherren kan ikke gøres ansvarlig for afbrydelser i elforsyningen.
Aktive strømudtag i bygningens faste installation må ikke benyttes i byggeperioden.
4.9.3
Nød-Telefon.
Der benyttes mobiltelefoner, og det må antages at der på byggepladsen på ethvert tidspunkt
altid er en person med en telefon.
4.10
ARBEJDSMILJØ
4.10.1
Generelt
Der skal arbejdes med sikkerhedshjelme på byggepladsen, hvor der foregår arbejder på
udendørs og i flere niveauer. Dette gælder for alle, der færdes på byggepladsen.
Sikkerhedskoordinator kan godkende undladelse af sikkerhedshjelme ved indvendige
arbejder i et niveau.
Sikkerhedsfodtøj skal altid anvendes på byggepladsen. Dette gælder alle, der færdes på
byggepladsen.
Enhver entreprenør skal sørge for, at høreværn, øjenværn og åndedrætsværn m.m. er til
stede i mandskabsvognen, således det rette værn hurtigt kan fremskaffes, når det er
påkrævet. Endvidere skal enhver entreprenør sørge for at egne folk anvender alle personlige
værnemidler og sikkerhedsbeklædning som tilhører arbejdsfunktionen og byggepladsen.
4.10.2
Begrænsning af støjgener.
Enhver entreprenør og underentreprenør skal vælge materiel, der giver mindst mulig støj til
brugeren af materiellet samt til øvrige personer på byggepladsen.
For de personer der anvender støjende udstyr, skal reglerne i At´s bekendtgørelse 801 af
den 4. oktober 1993 overholdes. Det betyder, at ingen personer – heller ikke i anden
entreprise – må udsættes for en støjbelastning over 85 dB(A) uden brug af høreværn. Ved
støjniveauer over 80 dB(A) skal der stilles høreværn til rådighed af entreprenøren der er
årsag til støjen.
Enhver entreprenør oplyser på byggemøderne/sikkerhedsmøderne hvor, hvornår og hvilken
type særligt støjende arbejdsoperationer, der vil foregå, således værn kan anvendes og øvrigt
arbejde kan planlægges derefter.
Enhver entreprenør har ansvaret for at korrekt værn anvendes.
Der gøres opmærksom på at alt blandearbejde af mørtel, spartelmasse, lim mv. enten skal
foregå udendørs på blandeplads eller i et af byggeledelsen udpeget rum på hver etage.
4.10.3
Begrænsning af skader og gener fra vibrationer:
Entreprenøren skal vælge værktøjer, som giver mindst mulig hånd- og armvibrationer, eller
anvender metoder til at ophænge værktøjet så det ikke skal håndteres.
Overstiger vibrationsbelastningen 130 dB(A), skal entreprenøren vibrationsdæmpe udstyret
eller anvise anden arbejdsmetode.
Enhver entreprenør oplyser på byggemøderne/sikkerhedsmøderne hvor, hvornår og hvilken
type særligt vibrerende arbejdsoperationer, der vil foregå, således værn kan anvendes og
øvrigt arbejde kan planlægges derefter.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
18
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
Enhver entreprenør har ansvaret for at korrekt værn anvendes.
4.10.4
Begrænsning af støvgener.
Entreprenøren sørger for, der udføres effektiv støvbegrænsning ved kilden. Der skal
anvendes lokalsug på værktøj, hvor dette er teknisk muligt. Al rillefræsning og andre
aktiviteter der afgiver støv skal ske med tilsluttet støvsuger med støvfilter klasse P-2.
Fejning skal begrænses og må kun ske efter forudgående vanding. Efter fejning skal der dog
altid støvsuges.
Enhver entreprenør oplyser på byggemøderne/sikkerhedsmøderne hvor, hvornår og hvilken
type særligt støvende arbejdsoperationer, der vil foregå, således værn kan anvendes og
øvrigt arbejde kan planlægges derefter.
Enhver entreprenør har ansvaret for at korrekt værn anvendes.
4.10.5
Begrænsning af ergonomiske skader.
Entreprenøren skal sørge for, at manuel transport, såsom løft, skub og træk af tunge byrder
begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler.
4.11
FORHOLDSREGLER VED SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE.
4.11.1
Generelt.
De respektive entreprenører skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de
sikkerhedsmæssige forhold ved særligt farligt arbejde.
Entreprenøren skal planlægge arbejde med produkter, som ikke indeholder farlige kemiske
stoffer.
Entreprenøren skal samle og ajourføre oplysninger om de kemiske stoffer, der anvendes ved
entreprisens udførelse og sørge for, at de behandles i overensstemmelse med AT’s gældende
regler. der skal udarbejdes en liste over de stoffer og materialer, der under hensyntagen til
de tekniske krav giver mindst belastning af arbejdsmiljøet.
Brugsanvisninger for produkter skal være til stede på arbejdspladsen. Der skal være de
personlige værnemidler til rådighed som foreskrives i arbejdsanvisningerne.
Enhver entreprenør oplyser på byggemøderne/sikkerhedsmøderne hvor, hvornår og hvilken
type arbejder der kan indebære særlig risici ved udførelsen, således sikkerhedskoordinator
afgrænser og koordinere udførelsen af særligt farligt arbejde, og øvrige entreprenører kan
tilrette deres aktiviteter efter dette.
4.11.2
Vurdering af særligt farligt arbejde
Følgende liste er sikkerhedskoordinator P’s vurdering af de relevante aktiviteter der
indebærer særligt farligt arbejde i det aktuelle projekt.
Listen drøftes/færdiggøres med relevante entreprenører efter indgåelse af kontrakt.
Tilrettelæggelse af særligt farligt arbejde med inddragelse af entreprenørens
ansatte/arbejdsmiljøorganisation.
Særlig farligt arbejde
Arbejde, der indebærer særlig alvorlig
risiko for at blive begravet, at synke ned
eller styrte ned på grund af aktiviteternes
eller de anvendte arbejdssprocessers art
eller på grund af arbejdspladsens eller
bygværkers omgivelser
Beskrivelse af risikoområder eller særlige
farlige aktiviteter på det aktuelle projekt
Arbejde i og ved udgravninger mere end
1,7 meter dybe
Arbejde på stilladser og tage
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
19
Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for
kemiske eller biologiske stoffer og
materialer, som enten udgør en særlig fare
for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed
eller indebærer lovkrav om
sundhedskontrol
Arbejde der udsætter arbejdstagerne for
ioniserende stråling, og som gør det
nødvendigt at udpege kontrollerede og
overvågede områder, som defineret i
artikel 20 i Rådets direktiv 80/836/Euratom
Arbejde i nærheden af
højspændingsledninger
BYGGEPLADSBESTEMMELSER
Nedrivning med asbestholdige materialer
Jordforurening
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Arbejde, der indebærer fare for drukning
Ikke aktuelt
Montering og demontering af tunge
præfabrikerede elementer
Betonelementer
Stålkonstruktioner
Arbejde i brønde og tunneler samt
underjordisk arbejde
Ikke aktuelt
Arbejde under vand, til hvilket der
anvendes dykkerudstyr
Ikke aktuelt
Arbejde i trykkammer
Ikke aktuelt
Arbejde, som indebærer anvendelse af
sprængstoffer
Ikke aktuelt
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus I Rønde
Hovedentreprise
20
5.0 OMGIVENDE MILJØ
5.1
OMGIVENDE MILJØ
5.1.1
GENERELT
Der er i dette projekt ikke stillet specifikke, men kun almene krav til påvirkningerne af det
omgivende miljø uden for byggepladsen. Naturligvis gælder også de almene regler for godt
naboskab.
5.1.2
STØJ
Ved arbejdernes udførelse og ved valg af værktøjer skal der tages hensyn til bebyggelsens
naboer. Byggeledelsen vil under byggeriet kunne stille krav om adfærd og metoder der
tilgodeser disse, herunder bl.a.:

at der anvendes støjdæmpede og godkendte værktøjer.

at placeringen af værktøjer placeres under hensyntagen til beboere og naboer.

at radioer/transistorer kun anvendes indendørs og i lukkede områder.

at der kun efter aftale med byggeledelsen arbejdes i weekends og ud over normal
arbejdstid.
Herudover er entreprenørerne forpligtiget til skriftligt at orientere byggelederen om støjende
aktiviteter der ligger ud over, hvad der kan betegnes som normal byggepladsstøj.
5.1.3
VIBRATIONER
Ved arbejdernes udførelse og ved valg af værktøjer skal der tages hensyn til bebyggelsens
naboer, og byggeledelsen vil under byggeriet kunne stille krav om adfærd og metoder der
tilgodeser disse, herunder bl.a.:

at der anvendes dæmpet og godkendte værktøjer.

at placeringen af værktøjer placeres under hensyntagen til beboere og naboer.

at der kun efter aftale med byggeledelsen arbejdes i weekends og ud over normal
arbejdstid.
Herudover er entreprenørerne forpligtiget til skriftligt at orientere byggelederen om
aktiviteter med vibrationer, der ligger ud over, hvad der kan betegnes som normalt for en
byggeplads af denne type.
5.1.4
STØV
Ved arbejdernes udførelse og ved valg af værktøjer skal der tages hensyn til naboer, og
byggeledelsen vil under byggeriet kunne stille krav om adfærd og metoder der tilgodeser
disse.
Herudover er entreprenørerne forpligtiget til skriftligt at orientere byggelederen og pladsens
naboer om aktiviteter, der giver anledning til støvende aktiviteter der ligger ud over, hvad
der kan betegnes som normalt for en byggeplads.
5.1.5
EMISSIONER TIL ATMOSFÆREN
Der er i dette projekt ikke fastsat generelle grænseværdier eller stillet generelle krav til
adfærd og metoder ud over, hvad der kan betegnes som norm for en byggeplads af denne
type.
Opmærksomheden henledes på at der kan være opstillet specifikke krav under den enkelte
fagbeskrivelse.
Der skal generelt tages hensyn til omgivelserne, da byggepladsen er placeret midt i Rønde by
i hovedgaden.
Der skal påregnes sprinkling ved nedbrydning efter anvisning fra tilsynet.
21
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
5.2 BEREDSKABSPLAN
5.2 Beredskabsplan
Hvad sker der ?
Generelt skal
følges ved alle
hændelser
Specielle kendetegn
Hvad gør du?
Nærmeste arbejdsleder kontaktes
ved nedenstående hændelser.
Arbejdsleder følger op på
hændelsen og informerer opad i
egen organisation samt
informerer sikkerhedskoordinator
I tilfælde af en ulykke :
• Stands ulykken (Overblik og
sikring af skadessted)
• Giv livreddende førstehjælp
• Tilkald den nødvendige hjælp
(Aftal mødested)
• Sørg for at nogen tager i mod
den tilkaldte hjælp og viser vej
Telefonnumre
Brand
Bemærkninger
Se Bilag 3, Adresseliste
Sikkerhedskoordinator
112
ALARM 112 oplys
altid:
• Hvem du er
• Hvor du ringer fra
• Hvad der er sket
• Hvor ulykken er sket
• Hvor mange
tilskadekomne
• Hvad sker der ?
Arbejdsulykke
Stands om muligt branden.
Tilkald den nødvendige hjælp.
Husk aftal mødested og vis evt.
vej
Afspær evt området
Hvem kontaktes
112
ALARM 112 oplys
altid:
• Hvem du er
• Hvor du ringer fra
• Hvad der er sket
• Hvor ulykken er sket
• Hvor mange
tilskadekomne
• Hvad sker der ?
Politiet kommer altid når der er
rekviret en ambulance.
Arbejdstilsynet kan blive tilkaldt
at politiet.
Førstehjælpsudstyr er påtegnet
byggepladsplanen.
22
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
Uventet fremkomst
af asbest
Hvad sker der ?
Brud på
fjernvarmeledning
Hvidt materiale. Kan se
både fast og/eller flosset
ud. Består af lange hvide
tråde som oftest er
"pakket ind". Asbest kan
også være fritstående i
form af hvide pladser.
5.2 BEREDSKABSPLAN
Stop arbejdet og forlad området.
Hvis det er muligt lukkes døre,
vinduer samt
ventilationsanlægget. Opsæt
advarselsskilte og kontakt
sikkerhedskoordinator
21 61 88 65
Sikkerhedskoordinator
Specielle kendetegn
Hvad gør du?
Telefonnumre
Hovedledning
Røm udgravning - der er risiko for 40 51 59 39
kendetegnes ved en sort dampudslip.
isoleringskappe (
polyethylen Ø315 mm )
Stikledning : PVC eller
jern ligeledes indpakket i
en sort kappe.
Advarselsbånd VIOLET
Ligger 0,7 - 1,5 m nede.
Advarselsbånd RØD,
udvendig kappe RØD
( andre kabler kan være
beskyttet med mursten
eller lignende, udvendig
Brud på
kappe kan være BLÅ,
højspændingskabler SORT eller GRÅ )
Over 10.000 V
Hvem kontaktes
Fjernvarmeselskabet
Rønde Fjernvarme
STOP arbejdet og forlad området. 87 39 04 04
Hold afstand og undgå kontakt.
Afbryd strømen, hvis det er
muligt. Lad aldrig området være
ubevogtet, hvis der er spænding
på.
Energi selskabet
NRGi
Bemærkninger
23
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
Ligger 0,35 - 1,00 m
nede. Ved dybde 0,35
dækkes kablet af
kabelrør eller svært
plastdækningsbånd.
Advarsesbånd RØD,
udvendit kappe GRÅ.
( Ældre kabler er
advarsesbånd GUL evt
mærket "Stærkstrøm"
Brud på
højspændingskabler udvendig kappe SORT )
under 10.000 V
Advarselsbånd
ORANGE, udvendig
kappe
HVID, GUL,
Brud på
ORANGE
svagstrømskabler
0 - 50 V
Hvad sker der ?
Brud på
lyslederkabel
Brud på telekabler
Brud på
uidentificerede
ledninger
Brud på
vandledning
5.2 BEREDSKABSPLAN
STOP arbejdet og forlad området. 87 39 04 04
Undgå kontakt og afbryd
strømmen om muligt. Lad aldrig
området være ubevogtet, hvis der
er spænding på.
Energi selskabet
NRGi
Stop arbejdet, undgå kontakt og
afbryd strømmen hvis muligt.
87 39 04 04
Energi selskabet
NRGi
Specielle kendetegn
Lysledere ligger i Ø40-70
mm trækrør eller alene (
gule/sorte )
Hvad gør du?
Ledninger må ikke berørs. Ender
frigraves og pakkes ind i plastic.
Ledningsejer står oftes på
kabel/rør
Telefonnumre
87 39 04 04
Orange eller gule
Er ikke strømførende, ikke farlige
Stop arbejdet og kontakt
sikkerhedskoordinator
80 80 80 80
20 74 40 77
Stop arbejdet
86 37 21 68
Hvem kontaktes
Energi selskabet
NRGi
Teledanmark
Sikkerhedskoordinator
Vandværket
Rønde Vandværk
Bemærkninger
24
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
5.2 BEREDSKABSPLAN
6.0
KVALITETSSTYRING
6.1
GENERELT
Entreprenøren skal kvalitetssikre egne ydelser i overensstemmelse med god kvalitetsskik og
herunder i fornødent omfang udnytte de hjælpemidler, der til enhver tid findes som alment
teknisk fælleseje, jf. ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters bekendtgørelse nr. 773 af 27.
juni 2011 for støttet byggeri, dog anvendes Økonomi- og erhvervsministeriets
bekendtgørelse nr. 1117 af d. 23. september 2010 for statsligt byggeri.
Inden udstedelse af accept til entreprenørerne, der indstilles til udførelse af entrepriserne, er
entreprenørerne forpligtet til at deltage i orienteringsmøder, til projektgennemgang og
tilrettelæggelse vedrørende kvalitetssikring.
6.2
BYGGELEDELSEN
Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren lade udføre tilsyn på byggepladsen og
værksteder i henhold til forannævnte bestemmelser herfor.
6.3
KVALITETSPLAN
Det påhviler entreprenøren at udarbejde en kvalitetsplan, hvori skal indgå kontrolplan og
som minimum skal indeholde følgende emner:

Organisation af entreprisen.

Dokumentstyringen.

Styring af indkøb.

Kvalifikationer.

Projektgranskning.

Kontrolplan.

Krav til underentreprenører og leverandører.

Håndtering af fejl og mangler ved materialer og arbejder (afvigelser)

Håndtering af afvigelser ved projektmaterialet.
6.4
ENTREPRENØRENS KONTROL OG DOKUMENTATION.
Kontrol og dokumentation er en del af entreprenørens ydelser og udgifter hertil skal være
indeholdt i tilbuddet. Alt Kvalitetssikring og dokumentation, Drift og
vedligeholdelsesmateriale og diverse vejledninger m.m. skal fremsendes digitalt.
Under beskrivelsen af de enkelte fagentrepriser er angivet eksempel på hvorledes
entreprenørens enkelte ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende.
Planen friholder ikke entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der
ikke er stillet krav om dokumentation af kvalitetssikringen.
Entreprenøren skal dokumentere kvalitetssikring ved udarbejdelse af kontrolplan, der skal
indeholde dokumentation for udført kontrol. Kontrollen udføres efter retningslinierne i dette
afsnit og entreprenørens kvalitetsplan, der skal kunne godkendes af byggeledelsen.
Entreprenøren afleverer ligeledes Drift- og vedligeholdelsesmateriale, på ventilationsanlæg,
armaturer, gulve, teknik etc. Alle oplysninger der sikrer en uproblematisk drift for brugerne,
skal her være til stede.
Kvalitetsplanen skal findes på byggepladsen og være tilgængelig for fagtilsyn og byggeleder.
Ved byggeriets aflevering skal der forinden være afleveret og godkendt ajourført
kvalitetsplan til byggelederen. Sammen med kontrolplanen afleveres materialespecifikationer
og andet under entreprisebeskrivelsen forlangt materiale.
Kvalitetsrelevant dokumentation fra entreprenøren og dennes underentreprenører skal
opbevares på byggepladsen efter nærmere anvisning fra byggeledelsen. Bygherren har ret til
under byggeriet at få kopi af relevant dokumentation, der skal afgives løbende.
Dokumentation afleveres samlet til bygherren senest ved afleveringen.
Entreprenørens kvalitetssikringsmateriale skal foreligge for at byggeriets finansiering kan
afsluttes. Derfor understreges vigtigheden af materialets rettidige aflevering. Entreprenøren
25
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
5.2 BEREDSKABSPLAN
vil blive gjort økonomisk ansvarlig for det tab, bygherren lider ved en for sen aflevering af
materialet, hvorfor der tilbageholdes kr. 20.000 pr. entreprise for manglende
Kvalitetssikring.
Kvalitetssikring optages som særligt punkt på byggemøder og i byggemødereferater.
Entreprenøren har ansvaret for samtlige sine underentreprenørers kvalitetssikring.
Entreprenøren skal straks etablere et systematisk arkiveringssystem og vedligeholde dette i
hele udførelsesperioden. Dette skal senest fremlægges byggeledelsen ved byggemøde nr. 2.
Entreprenøren skal etablere et arkiveringssystem til identifikation og styring af
udførelsesdokumenter samt ændringer og suppleringer til disse. Systemet skal også dække
underentreprenører og skal som minimum indeholde:

Lister med registrering af gyldige dokumenter.

Fastlagt procedure for håndtering og registrering af ændringer i dokumenterne.
Entreprenøren skal til brug for udarbejdelse af Drifts- og Vedligeholdelsesplaner levere
oplysninger om materialer og komponenter, der indgår i entreprisen og i omfang og til
tidspunkter, som det fremgår af arbejdsbeskrivelsen.
Entreprenøren skal holde Kvalitets- og Drifts- og Vedligeholdelsesdokumentation adskilt og
sørge for aflevering til byggeledelsen senest 1 uge før byggeriets afleveringsdato.
6.5
PROJEKTGENNEMGANG
Entreprenøren skal forud for arbejdets påbegyndelse deltage i projektgennemgang under
ledelse af byggelederen.
Entreprenøren skal inden projektgennemgangen have gennemgået projektmaterialet og
foretaget granskning af materialet. Resultatet af projektgranskningen skal foreligge skriftligt.
Entreprenøren skal inden projektgennemgangen have vurderet anvendelse af sine ressourcer
og øvrige produktionsforhold til arbejdets udførelse herunder leveringstider for leverancer.
Ved projektgennemgangen vil de projekterende redegøre for eventuelle forhold, som måtte
kræve særlig omhu i udførelsen, fordi disse afviger fra almindelig praksis, og hvortil der er
knyttet særlige kontrolprocedurer.
Gennemgangen ændrer ikke fordelinger af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør,
ej heller hvis gennemgangen resulterer i ændringer af projektet.
Byggelederen indkalder til projektgennemgangen og udarbejder dagsorden og referat herfra.
Formålet med projektgennemgangen er gennem en dialog mellem entreprenør og de
projekterende:

At få udnyttet entreprenørens udførelsesmæssige fagkundskab.

At få afdækket eventuelle forhold, der kan føre til svigt, eller som er særligt
risikofyldt eller vanskeligt at udføre.

At få løst projektmæssige forståelsesproblemer.

At få drøftet og eventuelt justeret kvalitetsplanen.

At gennemgå plan for Sikkerhed og sundhed (PSS).

At afdække miljømæssige belastninger.

At aftale forhold der kan medvirke til at der etableres en god arbejdsplads.
6.6
MYNDIGHEDERNES TILSYN
Det påhviler entreprenøren, at foretage anmeldelser til myndighederne hvad angår arbejder
der autorisationsmæssigt kræver anmeldelse.
6.7
GARANTIERKLÆRING
Hvornår entreprenørens garantistillelse skal foreligge vil fremgå af accepten, men vil normalt
være 8 hverdage efter acceptens modtagelse. Der vil ikke blive anvist a conto begæringer før
26
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
5.2 BEREDSKABSPLAN
garantien foreligger eller før det udførte arbejde udgør mere end 10 % af den samlede
acceptsum.
Garantien stilles på formular enslydende med bilag 1 i denne beskrivelse.
6.8
AFLEVERING HERUNDER MANGELGENNEMGANG
Entreprenøren skal inden færdigmelding fremsendes, have fremsendt kvalitets- og Drifts- og
Vedligeholdelsesdokumentation for udførte arbejder samt have gennemgået og udbedret
egne arbejder for fejl og mangler - Mestergennemgang. Entreprenøren skal inden rådgivernes
gennemgang fremlægge dokumentation
(i form af mangellister eller lignende) til
byggelederen som dokumentation for at mangelgennemgangen er foretaget.
Bygherrens mangelgennemgang udføres af byggeledelsen efter entreprenøren har
fremsendt færdigmelding på egne mangeludbedrede arbejder. Mangelgennemgangen
vil dog først ske, når entreprenøren har færdigmeldt samtlige arbejder i.h.t. tidsplan.
Undtaget kan være gartnerarbejder.
Der udarbejdes mangellister af byggeledelsen, der udleveres til entreprenørerne. Mangler
skal udbedres og mangellister skal returneres i underskrevet stand til byggeledelsen efter
angivet tidsfrist.
Vigtigt!
Såfremt summen af mangler viser sig uforholdsmæssig stor, vil byggelederen stoppe mangelgennemgangen og kræve at entreprenøren gennemgår arbejdet endnu en gang, den dermed
udskudte aflevering vil være sanktionsgivende.
Såfremt andet ikke aftales i byggeperioden er udbedring af væsentlige mangler en del af den
samlede ydelse og skal holdes indenfor den angivne frist i tidsplanen. Overskrides denne
frist vil det være sanktionsgivende.
6.9
KVALITETSSIKRING EFTER AFLEVERING
Entreprenørens mangelafhjælpning efter afleveringen er underkastet de samme betingelser
for kvalitetssikring som øvrige ydelser. Kvalitetsdokumentationen for mangelafhjælpningen
samt underskrevne mangellister skal foreligge før der kan ske godkendelse af manglernes
afhjælpning.
27
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
7.0 TIDSSTYRING
7.0
TIDSSTYRING
7.1
GENERELT
7.2
TIDSPLAN
Udbudstidsplanen viser entreprisernes start- og sluttidspunkter samt hovedaktiviteterne på
pladsen.
Entreprenøren er pligtig til umiddelbart efter bygherrens accept, at medvirke ved
udarbejdelse af arbejdstidsplan for byggeriet inden for rammerne af udbudstidsplanen.
Ved afvigelser fra tidsplanen skal entreprenøren medvirke positiv ved revision af tidsplanen.
Entreprenørerne skal tillade udført bygherreleverancer som f.eks. inventarmontage og
gardiner inden for tidsplanens rammer.
Entreprenøren har pligt til at lede og koordinere sine underentreprenører efter den gældende
arbejdstidsplan.
Godkendte spilddage noteres i byggemødereferaterne. Såfremt antallet af spilddage
overstiger hvad entreprenøren skal tåle jf. nedenstående tabel kan entreprenøren kræve
tidsfristforlængelse svarende til faktiske antal godkendte spilddage ud over hvad der er
indregnet i h.t. nedenstående tabel er indregnet i tidsplanen.
Tidsfristforlængelse vil kun blive givet på grund af forsinkelser på kritiske aktiviteter.
Entreprenørerne og byggelederen aftaler ved udarbejdelse af detailtidsplanen, hvilke
aktiviteter der er kritiske. Hvor der ikke kan opnås enighed om dette er det byggelederen der
afgør hvilke aktiviteter der er kritiske.
Den godkendte tidsfristforlængelse vil blive opsummeret og få indflydelse på
afleveringsdatoen.
7.3
VEJRLIGSDAGE
I de angivne tidsfrister er der måned for måned inkluderet spilddage på vejrfølsomme
arbejder, som anført nedenstående. Hvis det totale antal af godkendte vejrligsspilddage
overskrider det indregnede antal, er der tale om usædvanligt vejrlig, der berettiger til
tidsfristforlængelse.
Betingelserne for godkendelse af en vejrligsspilddag er følgende:

Nedbør i mindst 4 timer indenfor normal arbejdstid og at arbejdet har været stoppet.

Vindstyrke større en 16 m/s i mindst 4 timer indenfor normal arbejdstid.
Vindstyrker er de af DMI målte vindstyrker fra nærmeste vejrstation.

At der arbejdes udendørs i den tid, hvor vejrliget er som anført under de første to
punkter

At det standsede arbejde har betydning for overholdelse af den samlede
tidsplan.
Spilddage/arbejdsdage pr. måned indregnet i tidsplan
Jan Feb Mar
Apr Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
Nov
Dec
3
3
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
1
GARTNERARBEJDET
1.1
GENERELLE BESTEMMELSER
1.1.1
-
1.1
1. Gartnerarbejde
Arbejdets omfang
Reetablering af hække efter byggeri
Normer
Arbejdet udføres i henhold til gældende normer, forskrifter og almengyldige dokumenter.
Efterfølgende liste er retningsgivende:
Normer for anlægsgartnerarbejde, LDA 1992
Dansk Ingeniørforenings Normer
Leverings og prøvningsmetoder nr. 9 fra Statens Vejlaboratorium
Plant og Plej, Plantgruppen 1975
Pleje af grønne områder, LDA 1989
1.1.2
Fagbeskrivelse.
Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som måtte
berøre arbejderne i denne beskrivelse.
1.2
ARBEJDER
1.2.1
Reetablering af hække
OMFANG
Delarbejder
Muldudlægning i plantebede
Genplantning af opmagasinerede hækplanter
FORESKRIFTER
Produkt
Muld skal leveres frisk afrømmet. Den skal være tør med krummestruktur samt fri for
flerårigt ukrudt, herunder kvik. Mulden skal desuden overholde følgende krav:
pH skal være på 6.5-7,5
Humusindhold på 2-5%
Ler og siltindhold ca. 15%
Finsandsindhold på ca. 40%
Grovsandsindhold på ca. 40%
Ledningstal mindre end 2.
Ovennævnte krav ønskes eftervist med teksturanalyse og kemisk analyse inden levering
Udførelse
Bundopbygninger fjernes i plantebede og opmagasinerede hækplanter genplantes i ny muld,
iht. situationsplan. Der indregnes 20 stk. nye planter af tilsvarende størrelse og sort som
eksisterende til supplering.
Planterne gødes med NPK 23-3-7 inden aflevering.
1.3
KVALITETSSIKRING
1.2
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
1. Gartnerarbejde
Hovedentreprise
Der skal udføres materiale-, modtage og proceskontrol herunder kontrol og godkendelse af
anden entreprenørs forudgående arbejder, som ligger til grund for nærværende entreprises
arbejder.
Der skal ved byggeriets aflevering foreligge oversigter angående:
a) forventet levetid for de enkelte materialer/konstruktioner
b) vedligeholdelse og reparationer og
c) vedligeholdelsesintervaller.
Entreprenørens enkelte ydelser skal min. omhandle nedenstående kontrol
og dokumentation af materialer og arbejdsudførelse.
a.
b.
c.
d.
Dokumentation for planter.
Dokumentation for plantning.
Vedligeholdelse
Jordforbedring
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
2
BELÆGNINGSARBEJDET
2.1
GENERELLE BESTEMMELSER
2.1
2. Belægningsarbejdet
2.1.1
Arbejdets omfang
Muldafrømning, terrænregulering, udførelse af belægningsbund og terrænafvanding
beskrives under andet arbejde.
Arealer overtages med bærelag udlagt under fremtidige belægningsarealer i kote 10 cm
under færdig terræn.
-
Optagning og deponering af eksisterende granitbelægning og trapper til senere brug
Chaussestensbelægning i gårdrum
Amfi-trappe i teaterfliser og granitbelægning
Reetablering, supplering og tilpasning af granitbelægninger og trapper mod ny
bygning med eksisterende granitbelægning
Sokkelaffugter med rist samt granitskærver
Nedfældet gitterrist ved hoveddør og dør til trapperum
Nedtagning af bænk og skraldespand i gårdrum for senere genetablering
Normer
Arbejdet udføres i henhold til gældende normer, forskrifter og almengyldige dokumenter.
Efterfølgende liste er retningsgivende:
Normer for anlægsgartnerarbejde, LDA 1992
Dansk Ingeniørforenings Normer
Leverings og prøvningsmetoder nr. 9 fra Statens Vejlaboratorium
Plant og Plej, Plantgruppen 1975
Pleje af grønne områder, LDA 1989
DS/EN 1339:2004 (Tidligere DS-norm DS 400) Betonvarer
DS/EN 12620:2004 (Tidligere DS-norm DS 401) DIF-norm for sand-, grus- og stenmaterialer,
1992
DS/EN 404:2005 (Tidligere DS-norm DS 404) Nomenklatur for sand- grus- og stenmaterialer
1992
DS/EN 1136:1995 (Tidligere DS-norm DS 1136) Brolægning og belægningsarbejder
10.Leverandør anvisninger
2.1.2
Fagbeskrivelse
Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som måtte
berøre arbejderne i denne beskrivelse.
2.2.1
ARBEJDER
2.2.2
Finregulering
Finregulering af udlagte bærelag samt evt. supplering af grusbærelag. Der skal indregnes en
hvis opretning af bærelagene som overtages efter andet arbejde.
MATERIALE:
SG 0-32 mm leveres i kvalitet II i henhold til DS 401.
Grusmaterialerne skal bestå af frostbestandige, sunde og stærke mineraler og være fri for
organiske bestanddele, skadelige mængder af ler- eller siltklumper og større indhold af
kalkpartikler. Sandækvivalenten skal være mindst 30 %.
Der udtages prøve til sigteanalyse pr. påbegyndt 250 m3.
UDFØRELSE:
Udlægning udføres i henhold til Udbuds- og anlægsforskrifter for Stabile grusbærelag (AAB)
2.2
Kommune
Rønde
2. Belægningsarbejdet
Syddjurs
3176 – Borger- og kulturhus i
Hovedentreprise
med følgende supplerende krav:
Grusbærelag finreguleres med tolerance på overfladen +/- 1 cm i forhold til teoretisk kote.
Afvigelsen må ikke være ensidig.
Hvor bærelaget ikke er fast støttet i siderne, kontrolleres at det er udført med en overbredde
på 5-10 cm i forhold til færdig belægning.
Komprimeringen skal udføres ved optimalt vandindhold, og med materiel, der giver en
ensartet komprimering i hele materialets tykkelse. Efterkomprimering af overfladen skal ske
med tromle uden vibration. Komprimeringen fortsætter, indtil materiellet ikke afsætter spor
i belægningen.
Ved komprimeringen skal der opnås en komprimeringsgrad på 98 % Modificeret Proctor,
hvilket eftervises med en prøve pr. 50 m2 overflade. Målepunkter udvælges i samråd med
tilsynet.
Ved kontrol med Isotopudstyr reduceres kravet med 2 procentpoint.
Opretning af lunker i et fastkomprimeret materiale må kun finde sted efter forudgående
rivning.
2.2.3
Granitbelægninger og trapper
OMFANG
I omfang som angivet på situationsplan. Omfatter optagning af eksisterende
granitbelægning og trapper for byggegrube til nybygning, anlæggelse af ny amfi-trappe og
chaussestensbelægning i gården som markeret på situationsplan.
Linjeafvandninger i belægninger skal genbruges, hvis de ligger i området der optages.
Granitbelægninger skal sættes i egnet depot udenfor byggepladsen i en radius på op til 20
km, anvist af bygherren.
Når nybygningen er opført, genetableres belægningen omkring denne i samme omfang og
udformning, så vidt det er muligt. Dog skal der indregnes tilpasninger og skæringer mod
soklen/sokkelaffugter af nybygningen. Der kan suppleres med granitbelægning der er i
overskud fra gårdrummet. Overskydende granitbelægning tilfalder bygherren.
MATERIALER:
Sætte- og fugemateriale
Til aftrækningslag og fugning anvendes grus 0-4/0-8 mm jf. DS 401. Gruset skal være rent
og skarpt med et lerindhold på ca. 3-5 %
Opbygning af amfi-trappe
Trin opbygges i IBF teaterfliser. Udfyldes med granitbelægning fra deponeret eksisterende
granitbelægning. Der medregnes beton 15 mpa til indstøbning af skråstivere til fastholdelse
af fliserne og til faststøbning af fliserne.
Chaussesten
10x10x10 cm Roriz-granit kløvet.
Taktilbelægning
IBF taktilfliser 30x10x7,5 cm med 27 knopper som ledelinjer. Der indregnes 15 m der
nedlægges i granitbelægning
IBF taktilfliser 30x30x7,5 cm med 81 knopper foran indgangsdøre. Der indregnes 3 m2 der
nedlægges i granitbelægning.
UDFØRELSE:
Brolægningsgrus aftrækkes i max tykkelse på 2 cm. Der aftrækkes ikke større arealer end
der lægges sten indenfor samme dag.
Belægninger udlægges med flugter i henhold til eksisterende belægning og tegninger.
Moduler skal overholdes og fuger skal være gennemgående og ensartede. Der afsnores i
tilstrækkeligt omfang i begge retninger. Fugeafstand 2-3 mm. Tilpasninger udføres med min
30 % stenstørrelser.
Fuger udfyldes inden for samme dag som belægningen er udlagt. Belægningen efterfuges 4
uger efter ibrugtagning.
Belægningen afrettes ved let stødning eller vibrering med materiel efter den udførendes valg.
Tilladeligt gab max. 10 mm på en 3 m retskinne.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
2.3
2. Belægningsarbejdet
Belægninger lægges i min. 15 cm 15 mpa. beton mod muldbedesamt mod anden type
belægning.
Trapper og teaterfliser sættes i beton 15 mpa. Trapper sættes efter snor og som angivet i
tegningsmateriale.
Der henvises til IBF’s anvisninger for udførelsen af amfitrappe med teaterfliser.
Kontrol af jævnheden indgår i kvalitetssikringen. Fald kontrolleres ved nivellement af min. 1
punkt pr. 30 m2. Kontrolpunkter markeres på plan af entreprenør.
2.2.4
Sokkelaffugter og gitterriste
OMFANG
Iht. situationsplan.
MATERIALER
Sokkelaffugter som elefant sokkelaffugter i 1m moduler og tilhørende justeringsmoduler i
300 mm bredde.
Varmtforzinkede riste med 9x80 mm masker.
Ral
Grå granitskærver 8-13 mm.
Gitteriste.
Som elefant rist 9x80 mm masker varmtforzinket på justerbare fødder.
1 stk. ca. 220x60x2,5 cm + 1. stk. Ca. 120x60x2,5 cm
UDFØRELSE
Sokkelaffugter og gitterriste udføres i.h.t. tegninger. Der udlægges granitskærver i bund af
sokkelaffugtere efter rengøring, godkendt af tilsynet.
Under gitterriste sænkes belægninger 50 mm.
2.2.5
Øvrigearbejder
Eksisterende bænk og skraldespand sættes i depot ifm. optagning af belægninger, og
opstilles igen, jf. afklaring ved bygherre, når anlægsarbejdet er tilendebragt.
2.2.6
Affald
Entreprenør står for sortering og bortskaffelse af eget affald efter gældende systemer.
2.3.1
Kvalitetssikring
Entreprenøren er forpligtet til - at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde
og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise.
Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i
kontroljournal.
Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen (ikke faktura),
hvor materialet er anvendt, evt. ved angivelse på tegning og følgeseddel.
Ved arbejdets udførelse skal der udføres proceskontrol. Der skal udføres proceskontrol på
følgende arbejde.
Granitbelægningsarbejder
Chaussestensbelægning
2.4
Kommune
Rønde
2. Belægningsarbejdet
Syddjurs
3176 – Borger- og kulturhus i
Hovedentreprise
Sokkelaffugtere
Amfitrappe
Processkemaer og modtage kontrolmateriale skal foreligges tilsyn til godkendelse ved
projektgennemgangen.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
3.
NEDBRYDNINGSENTREPRISEN
3.1
NEDBRYDNINGSARBEJDE
3.1
3. Nedbrydningsarbejde
Arbejdet omfatter nedrivning af alle de på nedrivningsplan markerede bygninger og
bygningsdele, bestående af murede bygninger i 1-1½ etage med delvis kælder.
Der henvises i øvrigt til fotomappe i udbudsmaterialet af eksisterende bygninger, der skal
nedbrydes.
Entreprenøren skal nøje gennemgå udbudsmaterialet og besigtige stedet, så forhold som
entreprenøren finder uklare eller mangelfulde, klarlægges fuldt ud inden tilbud afgives, og
arbejdet påbegyndes.
Arealer der ikke omfattes af nedbrydningsarbejdet såsom øvrige bygninger, veje, fortove,
kantsten m.m. frem til offentlig vej skal beskyttes og evt. afdækkes i fornødent omfang. Evt.
beskadigelser på bygninger og belægninger m.v. eller på 3. persons ejendom skal udbedres
eller erstattes af nedbrydningsentreprenøren uden udgift for bygherren.
Arbejdet omfatter alle leverancer og ydelser, der er nødvendige for fuldstændig
nedbrydning, oprydning og klargøring af grunden, selv om det ikke udtrykkeligt er nævnt
eller vist.
3.2
ARBEJDETS OMFANG
3.2.1
Generelt
Nedbrydningsentreprisen omfatter følgende hoveddele:
1. Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende bygning inkl. installationer m.v., hvor den
nye bygning placeres. Se tegninger af eksisterende bygning.
2. Opgravning og bortskaffelse af el- vand-, varme og kloakledning i jorden udenfor
bygningen som ikke indgår i det færdige byggeri.
3. Nedbrydning og bortskaffelse af køkken og køkkenvæg i skuespilgarderoben
4. Byggeplads, dokumentation, anmeldelse m.m.
Opfyldning af udgravet kælderareal er ikke indeholdt i entreprisen, idet dette udføres af
jordentreprenøren.
Inden nedrivningen påbegyndes vil følgende forhold være udført:

Der er før entreprisestart foretaget gennemgang af bygninger der skal nedrives for
asbest og PCB i byggematerialer. Der er konstateret asbest- og PCB holdige materialer. Rapport er vedlagt udbudsmaterialet.

Eksisterende el- vand- og fjernvarme-installationer afbrydes af de respektive
entreprenører. Interne kabler og rør i jord mellem bygningerne skal fjernes under
denne entreprise.
Bygninger der ikke nedbrydes vil i hele nedbrydningsperioden være i brug og der vil være
personale til stede. I forbindelse med nedbrydningen skal der derfor tages videst muligt
hensyn til dette ved færdsel, støj, støv, materialeoplag etc.
3.2.2
Nedbrydning af bygningerne
Bygningerne overtages som de forefindes. Indbo og inventar er med meget få undtagelser
fjernet fra bygningerne. De resterende ting tilfalder nedbrydningsentreprenøren.
3.2
3. Nedbrydningsarbejde
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
Bygningerne inkl. fundamenter, terrændæk, installationskanaler og interne afløbsledninger
fjernes fuldstændigt fra grunden.
Efter nedrivningen skal det berørte område afleveres som en byggegrube (til uberørt terræn
under nuværende kælderfundamenter), uden nogen form for bygningsrester, affald,
ledninger eller løse aflejringer.
Eventuelle skader eller sætninger på blivende bygninger, eller naboers bygninger og pladser
udbedres eller erstattes af nedbrydningsentreprenøren.
Udgravninger dybere end 1 m og med skråninger stejlere end 30 grader, skal hver dag ved
arbejdstids ophør og ved afleveringen afskærmes med markeringsbånd eller lign., så 3.
person ikke uforvarende falder i udgravningen.
3.2.3
Området udenfor bygningerne
Belægningsarealer udenfor bygningerne:
Belægninger der ligger indenfor udgravningsprofilen for den nye bygning, fjernes under
belægningsarbejdet inden nedbrydningarbejdet opstartes.
Hvis der træffes jord med bygningsaffald langs fundamenter, skal jorden opgraves til
underkant kælderfundament og i en vinkle på 45 grader herfra, for at fjerne alle rester af
beton, mursten m.m.. Entreprenøren skal bortkøre det fra pladsen, og han må selv finde ud
af hvor han vil genanvende det, evt. renset for bygningsaffald.
3.2.4
Byggepladsdrift, dokumentation, prøver m.m.
Der skal medregnes etablering, drift og afrigning af byggeplads, dokumentation for
affaldsbortskaffelse i henhold til Syddjurs Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ for bygge- og
anlægsaffald m.m.
3.2.5
Forhold til lovgivning
Det er entreprenørens ansvar, at alle gældende love og forskrifter for området overholdes.
Opmærksomheden henledes specielt på:
a:
AT’s BEKENDTGØRELSE NR 660 om asbest med senere ændringer jf. bekendtgørelse
nr.933 (1986), 139 (1987), 288 (1998) og 984 (1992)
b:
AT’s meddelelse nr. 3.01.6 om nedrivning, reparation og vedligeholdelse af
asbestholdige materialer – såfremt der mod forventning skulle vise sig yderligere
asbestholdige materialer.
c:
AT’s bekendtgørelse 344 af 18. juni 1998 om montering og nedrivning af
isoleringsmateriale indeholdende syntetiske mineralfibre.
d:
AT’s meddelelse 3.02.5 om arbejde med stoffer og materialer
e:
AT’s meddelelse 3.02.6 om kræftrisikable stoffer og materialer
f:
MILJØMINISTERIETS
lovbekendtgørelse nr. 590 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
lovbekendtgørelse nr. 674 om afgift på affald og råstoffer
lov nr. 420 om affaldsdeponering med senere ændringer
bekendtgørelse nr. 131 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald.
bekendtgørelse 804 og vejl. nr. 1 om olie- og kemikalieaffald.
lov nr. 370 om forurenet jord, inkl. cirkulære og bekendtgørelser
g:
Syddjurs Kommunes regler om opbevaring, indsamling transport og bortskaffelse af
bygge- og anlægsaffald, samt dokumentation af disse forhold.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
3.3
UDFØRELSE - SPECIELT
3.3.1
Hensyntagen til naboer under nedbrydning
3.3
3. Nedbrydningsarbejde
Bygningerne ligger midt i Rønde By ud til hovedgaden.
Entreprenøren skal tage hensyn til dette og begrænse støv- og støjgener, samt rystelser
mest muligt.
3.3.2
Støv
I tørre perioder skal nedbrydningsmaterialer og oplag overbruses med vand for at undgå, at
nabobygninger og -grunde belastes med støv. Evt. naboklager på grund af støv skal
behandles af entreprenøren, der også skal erstatte evt. ekstra bilvask, rengøring mv.
3.3.3
Støj
Støjbelastningen må ikke overstige de kommunale grænseværdier. På forlangende fra
bygherrens tilsyn skal entreprenøren ved måling dokumentere, at støjbelastningen ikke
overskrider det tilladte støjniveau.
3.3.4
Vibrationer
Entreprenøren skal undgå at frembringe vibrationer til gene for plejecentrets eller naboernes
huse m.m. Opstår nye revner på naboejendomme eller øvrige bygninger på grunden, eller
forøges eksisterende revner, vil nedbrydningsentreprenøren kunne holdes ansvarlig.
Tilsynet gennemfotograferer plejecentrets og naboernes bygninger inden nedbrydningens
påbegyndelse og efter nedbrydningens afslutning, som dokumentation for evt.
revnedannelse.
3.3.5
Renholdelse
Midlertidigt oplag af materialer og affald må ikke finde sted uden for plejecentrets område.
Entreprenøren skal hver dag ved arbejdstids ophør rengøre vej, fortov m.m. udenfor
plejecentrets indkørsler og fjerne spild fra belægninger.
3.3.6
Sortering og genanvendelse af bygningsmaterialer m.m.
Nedbrydningen udføres som selektiv nedbrydning, så materialer og affald udtages og
sorteres med størst mulig genanvendelse og mindst mulig deponering.
Sorteringen foretages i nedenstående hovedgrupper:
-
Affald
o
o
o
o
til genanvendelse:
Genbrugsmaterialer
Tegl og beton
Jern og metal
Ikke forurenet jord og sand
-
Affald
o
o
o
til specialbehandling:
Evt. imprægneret træ
Lettere forurenet jord
Andet
-
Restaffald:
o Brændbart affald
o Ikke brændbart affald til kontrolleret losseplads
Nedbrydningsentreprenøren har ansvaret for korrekt affaldshåndtering inkl. transporten til
affaldsmodtageren.
Entreprenøren skal forinden at nedbrydningsarbejdet påbegyndes, i h.t. byggetilladelsen
foretage anmeldelse af bygningsaffaldet til Syddjurs Kommune. Skema er vedlagt
byggetilladelsen.
3.4
3. Nedbrydningsarbejde
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
3.3.7
Asbestarbejde
Der regnes i tilbuddet med at bygningerne indeholder asbest-holdige materialer.
Der skal fjernes asbestholdige materialer ved nedbrydningen efter gældende regler, iht.
byggetilladelsen.
Entreprenøren har det fulde ansvar for, at alle asbestholdige materialer registreres,
behandles og afleveres forskriftsmæssigt. Alle omkostninger til asbestsanering og
bortskaffelse skal være indeholdt i tilbuddet.
Nedbrydningsentreprenøren anmelder eventuelt asbestarbejde til AT, inden arbejdet
påbegyndes.
Syddjurs Kommune
4.1
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
4. Jordarbejde
4.
JORDARBEJDET
4.1
GENERELLE BESTEMMELSER
4.1.1
Arbejdets omfang
Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af
samtlige
arbejder
i
henhold
til
nedenstående
tegningsfortegnelsen nævnte tegninger.
beskrivelse
samt
de
i
Kun hvor det helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er
anført, at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette
uden for entreprisen.
Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig
håndværksmæssig praksis og i god kvalitet.
Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport,
ophejsning og midlertidige understøtninger.
Under nærværende afsnit omfattes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige
tillægsydelser ikke er nævnt:
 Frigravning af eksisterende ledninger ved Frederiks Allé.
 Opsætning af sekantpæle inkl. boring, støbning, armering og stræk se tegning
4.00, 4.01 og 4.02
 Terrænregulering: Afgravning og bortkørsel af jord under fremtidig bygning
se tegning 3176-100,
 Udgravning til fundamenter.
 Indbygning af 100mm sand under terrændæk
 Tilfyldning omkring fundamenter og kældervægge med sand.
 Gravearbejdet for ledninger og kloak i henhold til tegningsmaterialet.
 Sortering af og bortkørsel af overskudsjord. Der er ved de geotekniske
undersøgelser konstateret at der ved boring 2 er rester af dieselolie.
 Geoteknisk kontrol af fundamentsudgravningerne.
 Alle nødvendige ydelser i forbindelse med fuld færdig råjordsregulering i
henhold til projektmaterialet.
4.1.2
Fagbeskrivelsens opbygning
Fagbeskrivelsen er opbygget i to hovedafsnit.
MATERIALER beskriver specifikke krav til de anvendte materialer og
ARBEJDETS UDFØRELSE metoder og krav til arbejdets udførelse.
4.1.3
Normer og forskrifter
Arbejderne skal udføres i overensstemmelse med gældende relevante love,
normer, regulativer og andre offentlige forskrifter, her skal særligt fremhæves:
4.2
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
4. Jordarbejde
Hovedentreprise
Dansk Ingeniørforenings gældende norm for sand-, grus- og stenmaterialer.
Dansk
Ingeniørforenings
stenmaterialer.
gældende
nomenklatur
for
sand-,
grus-
og
Dansk Ingeniørforenings fællesbetingelser for udførelse af jordarbejde ved
vejanlæg.
EC7 Norm for fundering, seneste udgave.
Anlægsnormen og vejledninger for anlægsgartnerarbejde
Normer for anlægs arbejde.
4.1.4
Tilbud
Stipulerede priser og enhedspriser skal påføres som angivet på tilbudslisten.
Alle enhedspriser er bindende indtil arbejdets afslutning, uanset arbejdets
omfang. Eventuelle ændringer i entreprisens omfang baseres på teoretiske og
faste mål.
Det vil f.eks. sige, at alle rummål er faste mål og alle arealer opmåles med den på
tegningerne viste udstrækning af synlig overflade.
4.1.5
Opmåling og mængder
4.1.6
Jordbundsforhold
For entreprisens omfang gælder entreprenørens egne opmålinger.
Iht.
geoteknisk
rapport
udført
af
4AP-geoteknik,
sag.
13239,
14.05.2013, kan der foretages direkte fundering til frostfri dybde.
4.1.7
dateret
Eksisterende ledninger og kabler m.v
Inden gravearbejdet påbegyndes skal entreprenøren indhente gravetilladelse hos
Syddjurs Kommune.
Entreprenøren skal endvidere indhente nødvendige oplysninger om ledninger og
kabler m.v. ved de respektive ejere.
Entreprenøren skal uopfordret træffe sådanne foranstaltninger, at ledninger og
kabler ikke beskadiges.
Viser der sig ved udgravninger yderligere ledninger, skal dette meddeles
byggeledelsen.
Afbrudte dræn- eller kloakledninger skal straks rapporteres til byggeledelsen. I
frostvejr skal blottede ledninger, der er vandførende, isoleres.
Vedr. tilstedeværelsen af ledninger og kabler, herunder stikledninger, som
entreprenøren har eller burde have kendskab til, og for hvilkes beskyttelse han
har det fulde ansvar, skal iagttages, at der efter krydsning med nye ledninger og
kabler under eksisterende ditto skal foretages sætningsfrie retableringer. Dette
gælder ligeledes for projekterede nye, men allerede etablerede ledninger og
kabler. Før gravearbejdet påbegyndes skal nærværende entreprenør ved
henvendelse til myndigheder og koncessionerede selskaber skaffe sig oplysning
om placeringen af eksisterende installationer samt forholdsregler i forbindelse
med disse. Nærværende entreprenør har ansvaret for beskadigelser af disse
installationer.
Eventuelle omlægninger, afbrydelser eller tilslutninger må kun foretages efter
Syddjurs Kommune
4.3
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
4. Jordarbejde
aftale med byggeledelsen.
4.2
MATERIALER
4.2.1
Sandfyld/bundsikringsgrus
Sandfyld/bundsikringsgrus skal være et rent groft materiale fri for organiske
bestanddele og skadelige mængder af ler- og siltklumper.
Specifikationerne
for
materialet
skal
være
som
krævet
i
DS
401
for
bundsikringsgrus. Materialet skal have et uensformighedstal (U = d60/d10) på
mindst 2,5.
Bundsikringsgrus, der opfylder nedennævnte krav til kornkurven, vil umiddelbart
kunnegodkendes:
Gennemfald på 0,075 mm sigte
Gennemfald på 0,125 mm sigte
Gennemfald på 0,250 mm sigte
Gennemfald på 4 mm sigte
Gennemfald på 32 mm sigte





8%
15%
50%
85%
95%.
Entreprenøren skal sende datablad til ingeniøren for godkendelse.
4.2.2
4.3
4.3.1
Genbrug af eksisterende råjord under belægninger og kloakledninger
Der skal ikke regnes med genbrug af råjord.
ARBEJDETS UDFØRELSE.
Inden opstart.
Entreprenøren skal selv gøre sig bekendt med eksisterende forhold og
rydningens omfang ved besigtigelse på stedet.
Alle udgifter i forbindelse med rydning af arealerne skal være indeholdt i
tilbudet.
Arealet overtages i den stand det forefindes på licitationsdagen.
4.3.2
Sekantpælevæg
Mod Frederiks Allé udføres en sekantpælevæg til sikring af byggegruppen. I
fortovet forefindes en del offentlige ledninger. Disse hænges op inden boringen
påbegyndes.
Der bores til dybde som angivet på fundamentsplan. Boringerne foretages ved at
der først bores hver anden og dernæst imellem disse pæle. Pælene armeres med
de i projektet angivende dimensioner og der udstøbes med Passiv beton kvalitet
35 MPa.
4.3.3
Udgravning for bygninger
Eksisterende bygning er fjernet under nedrivningen. Der udgraves til de i
projektet angivende niveauer for teatersal, kælder og elevatortårn.
4.4
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
4. Jordarbejde
Hovedentreprise
Udover bygningen skal der udgraves for nødudgang i gårdareal mellem
eksisterende bygninger.
Der udgraves til 100 mm under isoleringslaget, dog minimum til overside
bæredygtigt lag, hvorefter der indbygges 100 mm komprimeret sandfyld.
Overskydende råjord overgår til entreprenørens ejendom og skal bortkøres fra
byggepladsen.
Der udgraves for fundamenter til fundamentsunderkanter iht. tegningsmateriale.
Inden en eventuel ekstra udgravning finder sted, skal der foretages opmålinger
af byggeledelse og entreprenør i forening, for skriftlig fastsættelse af merprisen.
Entreprenøren indkalder geotekniker til kontrol af funderingsforholdene i
henhold til den geotekniske rapport. Honorar til geotekniker skal være indeholdt.
Bund af alle udgravninger skal være rengjorte og fri for løse og opblødte
materialer.
Råjordsplanum komprimeres til tørtæthed svarende til mindst 97% Standard
Proctor i mindst 20 cm’s dybde.
Enhver
for
arbejdets
rette
udførelse
fornøden
tørholdelse/afstivning
af
byggegruben skal være indregnet i tilbudet.
4.3.4
Sand og bundsikringsgrus
Til eftervisning af komprimeringskrav udtages for hver type materiale mindst 2
serier á 4 prøver pr. 400 m².
I hver serie må ingen enkeltprøve være mere end 3% under komprimeringskravet.
Endvidere skal seriens gennemsnit være mindst som komprimeringskravet.
Prøvepositionerne udpeges af tilsynet, mens entreprenøren udfører og betaler
kontrolprøvningen, der skal foretages af veluddannet personale, godkendt af
tilsynet. Prøveresultaterne afleveres skriftligt til tilsynet.
I tilbudet skal alle ydelser, herunder levering, udlægning, regulering, justering af
vandindholdet og komprimering være indregnet.
4.3.5
Tilfyldning og komprimering af sandfyld omkring bygninger og fundamenter
Al tilfyldning skal ske med sandfyld.
Sandopfyldning foretages fra yderside drænkasse og op til underkant muld eller
belægningsopbygning i en 60-vinkel.
Retningslinier vedrørende opbygning og komprimering fremgår af pkt. 4.2.1.
4.3.6
Gravearbejde for ledninger i terræn
Under nærværende entreprise medregnes udgravning og tilfyldning for alle
ledninger i terræn, herunder el-kabler, svagstrøms-, telefon- samt vand- og
fjernvarmeledninger.
Ledninger lægges på et beskyttelseslag af 50 mm grus, 0,4 mm under ledningen
og fyldes til 100 mm over ledninger med grus 0,4 mm. Lagene komprimeres.
Under befæstede arealer føres ledninger i trækrør.
Arbejdets omfang fremgår af tegn. 4.01.
Arbejdet udføres i henhold til gældende love og regler fra de respektive værker.
Nærværende entreprenør koordinerer arbejdet i samråd med de respektive
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
4.5
4. Jordarbejde
underentreprenører og værker.
Gravearbejder for ledninger skal påregnes udført for hver ledningstype for sig
(kan ikke udføres i en arbejdsgang i fællesgrav).
Arbejder i forbindelse med vand, fjernvarme samt el og signal omfatter i øvrigt
levering og udlægning af advarselsbånd over alle ledninger.
4.3.7
Forurenet jord
Der er i forbindelse med de geotekniske undersøgelser fundet forurene jord ved
boring nr. 2 I den forbindelse skal der ved udgravningerne være opmærksomhed
på om der konstateres forurenet jord. I tilfældet at der konstateres forurening
skal tilsynet straks kontaktes for nøjere aftaler.
4.3.8
4.3.9
Afsætning
Al afsætning samt senere fjernelse af denne påhviler entreprenøren.
Bortkørsel af overskudsjord
Alt overskudsjord skal bortkøres. Bortskaffelse, herunder deponeringsafgift samt
eventuelle supplerende jordbundsundersøgelser for deklarering af jord, skal
være indeholdt i tilbuddet.
Det skal forudsættes, at det stimulerede antal m3 som er beskrevet i tilbudslisten
er foruren jord med dieselolie. Udgifter i forbindelse med deponeringsafgift og
jordbundsprøver skal være indeholdt i tilbuddet.
4.3.10
Kontrolplaner
Efterfølgende er indsat kontrolplaner, som angiver minimumsomfanget af den
ønskede kvalitetssikring.
4.6
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
4. Jordarbejde
Hovedentreprise
KRAV TIL KONTROLPLAN
HVOR
KONTROLLERES
HVAD
KONTROLLERES
HVORDAN
KONTROLLERES
HVORNÅR
KONTROLLERES
Terrænregulering
Koter
Nivellement
Under og efter
udførelse
1
Udgravning
Koter
Under og efter
udførelse
1
Nivellement
DOKUMENT
Udgravning
Afstivning
Visuelt
Under og efter
udførelse
Udgravning
Bundforhold
Vingeborsforsøg
Fortløbende
1
Sandfyld
Materiale
Sigteanalyse
Ved opstart og
fortløbende
1
Komprimeringskontrol
Fortløbende
2
Sandfyld
Komprimering
Sandfyld
Koter
Nivellement
Fortløbende
2
Råjord
Komprimering
Komprimeringskontrol
Fortløbende
2
Acceptkriterier: Se beskrivelse
Karakter af entreprenørens dokumentation:
66666
BEMÆRKNINGER
DATO
KONTR.
ENTPR.
1. Udleveres i kopi til fagtilsynet
2. Tilgængeligt for fagtilsynets stikprøver eller
kontrol
3. I entreprenørens besiddelse
TILSYN
SIGN.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
5.
KLOAKARBEJDET
5.1
GENERELLE BESTEMMELSER
5.1.1
Arbejdets omfang
5.1
5. Kloak
Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af
samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i
tegningsfortegnelsen nævnte tegninger.
Kun hvor det helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført,
at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for
entreprisen.
Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig
håndværksmæssig praksis og i god kvalitet.
Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning
og midlertidige understøtninger.
Under nærværende afsnit omfattes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige
tillægsydelser ikke er nævnt:
EKSISTERENDE BYGNING
- Demontering og bortskaffelse af kloak i eksisterende bygning der nedrives, samt
afpropning af eksisterende stik til offentlig kloak.
- Flytte og tildanne eksisterende kloak for tagnedløb i gården.
- Optage linieafvanding og lægge i depot for genmontering
NY BYGNING
- Etablering af skelbrønde for kloak- og regnvand, med ny stikledning tilsluttet
hovedledning.
- Alle spildevandsledninger med brønde og tilslutninger til fuldt færdigt
spildevandsanlæg.
- Spildevandsledninger under bygning for tilslutninger til nye sanitetsgenstande
inkl. gulvafløb iht. tegninger.
- Alle regnvands og drænledninger med brønde, spule-, pumpe-, sandfang- og
tagnedløbsbrønde til fuldt færdigt regnvandsanlæg.
- Regnvandsledninger og netdræn under bygning.
- Reetablering af linieafvanding for befæstede arealer inkl. riste, karm,
rørtilslutninger etc. I gården leveres og monteres en ny smal linieafvanding.
- Nødvendige omlægninger af regn- og spildevandsledninger i forbindelse med
etablering af ny bygning.
- Registrering af fundne regn- og spildevandsledninger ud over de på tegningerne
angivne.
- Friskluftindtag for røgventilation afsluttet i kælder med svanehals placeret i
gården.
- ”Som udført” tegninger af de udførte regn- og spildevandsledninger.
DIVERSE
- Kvalitetssikring
- Drift og vedligeholdelse i 3 eksemplarer
- Instruktion af anlæg til bygningsansvarlig
- Som udført tegninger i DWG
Tilstødende entrepriser:
Jordentreprenør graver og fylder omkring alle kloakarbejder.
5.2
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
5. Kloak
5.1.2
Myndigheder og forskrifter
Entreprenøren skal være autoriseret til at udfører de angivne anlæg. Det påhviler
entreprenøren at foretage alle anmelder til og tilkaldelser af myndigheder for
godkendelse af de udførte arbejder.
Det påhviler entreprenøren at udfører samtlige arbejder under hensyntagen til
samtlige gældende normer og standarder samt efter forsyningsselskabernes
anvisninger.
Afbrudte dræn- eller kloakledninger skal straks rapporteres til byggeledelsen. I
frostvejr skal blottede ledninger, der er vandførende, isoleres.
Vedr. tilstedeværelsen af ledninger og kabler, herunder stikledninger, som
entreprenøren har eller burde have kendskab til, og for hvilkes beskyttelse han har
det fulde ansvar, skal iagttages, at der efter krydsning med nye ledninger og kabler
under eksisterende ditto skal foretages sætningsfrie retableringer. Dette gælder
ligeledes for projekterede nye etablerede ledninger og kabler.
Eventuelle omlægninger, afbrydelser eller tilslutninger må kun foretages efter aftale
med byggeledelsen.
5.1.3
Fagbeskrivelse
Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som
måtte berøre nærværende arbejder.
5.1.4
Transport til samt aflæsning og oplagring på byggeplads
- af alle senere nævnte materialer skal ske efter producentens anvisninger og på en
sådan måde, at de ikke beskadiges.
5.2
MATERIALER
5.2.1
Generelt
Samtlige materialer der anvendes i byggeriet skal være VA godkendte og i god
kvalitet.
Omfang i henhold til tegninger.
5.2.2
Kloakledninger
PVC-rør klasse SN8
5.2.3
Brønde
Sandfangsbrønde og tagnedløbsbrønde leveres og monteres som fabrikat Wavin
Ø315 med vandlås og 70 liters sandfang og Ø110 udløb – VVS nr.: 19 3118.110
Monteret med karm og støbejernsdæksel for 40 tons belastning.
Rensebrønde for regn- og spildevand leveres og monteres som fabrikat Wavin Ø315.
Inkl. opføringsrør, flydende karm og støbejernsdæksel for 40 tons belastning.
Pumpebrønd for drænvand leveres og monteres som Regnvandspumpebrønd ø400
som fabrikat Grundfos ”PUST04.20.S.S.PE.AP35B” - VVS-nr. 39 1385.168
5.2.4
Gulvafløb
Gulvafløb i terrændæk leveres og monteres komplet som fabrikat Blucher
BOLIGAFLØB SQUARE med sideindløb og rist VVS nr.: 15 3321.246 eller lignende.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
5.3
KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE
5.3.1
Generelt
5.3
5. Kloak
Anlægget leveres med alle de materialer og arbejdsydelser, der er nødvendige for
arbejdets fuldstændige færdiggørelse til drift, som det fremgår af beskrivelse og de
udleverede tegninger.
Det påhviler entreprenøren at udføre arbejdstegninger i det omfang det vurderes
nødvendigt med tegninger ud over det til udbuddet hørende.
Der skal udføres ”Som udført” tegninger i forbindelse med arbejdets færdiggørelse.
5.3.2
Nedrivning
Alle eksisterende kloakinstallationer for kroen og teatersalen nedrives og fjernes helt
til hovedledning i Hovedgaden.
5.3.3
Tagnedløb
Tagnedløb flyttes ca. 3 m i gården.
5.3.4
Tilrettelæggelse
Tilrettelæggelse påhviler entreprenøren, ligesom denne alene har ansvaret for
arbejdernes udførelse i henhold til arbejdsgrundlaget.
Arbejdet skal i øvrigt tilrettelægges således, at der tages hensyn til andre
igangværende arbejder i området.
5.3.5
Beskyttelsesforanstaltninger
Der træffes uopfordret sådanne foranstaltninger, at el-, fiber, telefon- og
antennekabler samt kloak-, dræn-, fjernvarme- og vandledninger, som er direkte
synlige, vist på tegninger, oplyst af ejere eller kendt på anden måde, ikke beskadiges
under arbejdets udførelse.
Nævnte skal, før arbejdet fortsættes, uden særlig godtgørelse sikres mod
forskydning og brud ved forsvarlig ophængning samt holdes frostfrie.
Skulle der ikke desto mindre ske skade, bliver denne at istandsætte ved bygherrens
foranstaltning og for entreprenørens regning.
5.3.6
Klassificering
Arbejdet skal være absolut 1. klasses og udføres af øvede folk og under behørig
kontrol af en aut. kloakmester.
Entreprenøren må selv sørge for fixpunkter, hvorfra nivellering kan finde sted.
5.3.7
Afsætninger m.v.
Alle afsætninger foretages af entreprenøren, som alene har ansvaret herfor, idet han
ved eventuelle tvivlsspørgsmål på forhånd må indhente oplysninger hos tilsynet.
Afvigelser fra projektet må kun foretages efter aftale med tilsynet.
Endelig placering af sanitetsgenstande etc. udføres iht. arkitektens rumtegninger og
i øvrigt efter nærmere aftale med tilsyn.
Entreprenøren skal forinden arbejdets udførelse sikre sig, at de på tegningerne
angivne fald og koter kan overholdes. I modsat fald skal tilsynet uopholdeligt
underrettes og entreprenøren må for den del af arbejdets vedkommende, som
berøres af eventuelle uoverensstemmelser i projektet, afvente tilsynets afgørelse
førend arbejdet påbegyndes.
5.3.8
Udgravning
Udgravningerne holdes fri for vand og afstives forsvarligt.
5.4
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
5. Kloak
Efter byggefeltet er afrømmet og der er udlagt grus, udgraves der for alle ledninger i
bygning. Det skal undgås, at opgravet jord fra render blandes unødigt med grus
udlagt for sikring af bund.
Entreprenøren må sørge for, at ingen ledningsføring for overflade- eller spildevand
standses ved hans arbejde og han skal overalt, hvor det er fornødent, træffe
midlertidige foranstaltninger i så henseende.
Hvis der ved udgravning træffes drænledninger, som i våde perioder fører vand, skal
disse retableres inden tilfyldningen uden særlig godtgørelse.
Eventuel vandlænsning påhviler entreprenøren.
Større sten (over 10 cm størrelse) må ikke lægges op ad ledningerne.
Såfremt der ved entreprenørens fejl udgraves for dybt skal bunden uden særlig
betaling hæves til rigtig højde med groft sand eller grus, der stampes omhyggeligt.
5.3.9
Lægning og tilfyldning
Tilfyldning skal ske snarest efter, at ledningernes lægning er godkendt. Det skal
undgås at ledningsgrave står åben i længere tid end højst nødvendigt.
5.3.10
Kloakledninger og sanitetsgenstande
Ledninger skal være i henhold til normalt kontrolniveau i henhold til DIF’s norm for
afløbsledninger af beton m.v. i jord, DS 437 og DIF’s norm for lægning af fleksible
ledninger af plast i jord, DS 430.
Udjævningslaget skal bestå af grus med dmax = 16 mm.
Ledningens placering i sideretningen må intet sted afvige mere end 0,2 m fra
placeringen ifølge projektet.
Blinde ender af ledninger skal afproppes vandtæt så tæt på hovedrør som muligt,
nivelleres og indmåles inden tildækningen foretages.
Alle tilslutninger til såvel eksisterende som projekterede ledninger og brønde skal
være includeret i ledningsprisen.
Ved nye ledningers tilslutning til eller krydsning af eksisterende ledninger skal disse
i god tid frigraves og koter m.m. skal kontrolleres.
Alle gulvafløb i bygningen monteres med P-vandlås. – Ristkoter tilpasses gulvkoter i
bygning.
Afløb til toiletter afsluttes med Ø110 studs glat med færdig gulv.
5.3.11
Efterarbejder
I forbindelse med den foreløbige og endelige aflevering skal samtlige ny og
eksisterende ledninger renses og udskylles omhyggeligt, så alle ledninger er absolut
rene.
Anlægget renses og udskylles omhyggeligt forinden afleveringen finder sted, det vil
sige, når alle udvendige arbejder er afsluttet, også befæstelsesarbejdet.
I entreprisen skal være inkluderet oprensning af hele anlægget, også for jord og
andre genstande fra entreprenører.
Der vil blive forlangt anvendelse af slamsuger og trykspuler.
Kloakdæksler og riste m.m. skal renses for jord, beton og andre urenheder og rettes
ind efter omgivende terræns eller belægnings højde og afgrænsning. De på
tegningerne angivne dæksel- og ristkoter er vejledende og skal tilpasses det
endelige terræn i området.
Entreprenøren skal efter entreprisens færdiggørelse levere bygherren 1 sæt af de
originaltegninger, visende mål for samtlige grenrør og tilslutninger af enhver art og
med koteangivelse på samtlige brønde, som har været anvendt ved arbejdets
udførelse.
Disse tryk rettes af nærværende entreprenør, så de er i overensstemmelse med det
udførte arbejde. Rettelserne foretages med rødt i samme tegningskvalitet som
trykkene.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
5.5
5. Kloak
Ved afleveringsforretningen skal entreprenøren aflevere en skriftlig betjenings- og
vedligeholdelsesvejledning for de enkelte anlæg. Denne skal tillige indeholde
brochureblade på alle anlæg.
5.3.12
Alternative- og enhedspriser
De i tilbudslisten angivne priser udfyldes.
Der konkurreres på disse priser.
5.4
KVALITETSSIKRING OG -KONTROL
5.4.1
Kvalitetssikring
Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at
udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. KS materiale
skal være tilgængeligt for tilsynet på byggepladsen.
Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i
kontroljournal.
5.4.2
Driftsoplysninger
Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og
leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde,
fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug
for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling
af pedelarbejder.
5.4.3
Kontrolplaner
På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte
ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke
entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet
krav om dokumentation af kvalitetssikring.
Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen, hvor materialet er
anvendt, evt. ved angivelse på vedlagt tegning.
Følgeseddel vedlægges dokumentationsmaterialet.
Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal.
Ved proceskontrol skal foretages fotoregistrering af installationer, samlinger mv.
5.6
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
5. Kloak
Kontrolplan for VVS
Nr.
Emne
5.1
Projekteringskontrol
5.1.1 Projektdokumenter
5.2
Metode
Kontrol af
dokumentation
Omfang Tidspunkt
Afslutning for
100%
projektering
Acceptkriterium
Beregninger er
kontrolleret og
fremsendt til
byggeledelsen
Kontrol af
undersøgelser
5.2.1 Placering af rør
Visuelt
5.2.2 Komponenter
Funktion/
Visuelt
100% Før aflevering
Leverandøranvisning
Visuelt
100% Løbende
DS-standarder
5.4.1 Leverandør
Registrering
100% Løbende
DS-Certifikat
5.4.2 Opbevaring
Visuelt
5.3
Materiale- og
produktkontrol
5.3.1
Materiale/modtagekontrol
5.4
Modtagekontrol
5.5
Udførelseskontrol
5.5.1
Rørmontering inkl.
afstande, niveau mv.
5.5.5 Tæthed og tryk
5.5.6
Gennemskylning og
udluftning
5.6
Slutkontrol
Leverandøranvisning
50% Løbende
Leverandøranvisning
Visuel kontrol
og
kontrolmåling
100% Løbende
Leverandøranvisning
Kontrolmåling
100%
Visuel kontrol
100% Løbende
Før
indregulering
Leverandøranvisning
Leverandøranvisning
I.h.t. beskrivelse
5.6.1 Funktionsafprøvning
5.6.2 Mangelgennemgang
25% Løbende
Før aflevering
Visuelt
100% Før aflevering
Projektmateriale
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
6
BETONARBEJDET
6.1
GRUNDLAG OG OMFANG
6.1.5
Grundlag
6.1.6
6.1.7
6.1
6. Betonarbejdet
Se Fællesbetingelser.
Forskrifter, normer og regulativer m.v.
Eurocode 7, inkl. tilhørende danske annekser
Arbejdets omfang
Arbejdet omfatter alle på tegninger og i beskrivelsen omtalte arbejder og
leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre.
Der kan nævnes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige tillægsarbejder ikke
er nævnt:
Støbning af fundamenter
Støbning af elevatorgrube
Støbning af trappe til skuespillergarderobe.
Støbning af støttemur ved indgang
Understøbning af eksisterende bygning
Udlægning af polystyren, radonsikring.
Opsætning af lecablokke.
Støbning af terrændæk.
Alle nødvendige huller, udsparinger, indstøbninger og tilstøbninger.
6.1.8
Fagbeskrivelsens opbygning
Fagbeskrivelsen er opdelt i følgende hovedafsnit:
Materialer: Beskriver specifikke krav til de anvendte materialer og arbejdets
udførelse beskriver metoder og krav til arbejdets udførelse.
Kontrol og prøvninger.
Afsnittene supplerer hinanden.
6.2
MATERIALER
6.2.1
Fabriksbeton
Der skal anvendes færdigblandet beton fra fabrik, hvor man fører løbende
kontrol med materialer og fremstillingen. Fabrikken skal være tilsluttet gældende
kontrolordning for fabriksfremstillet beton.
Ingeniørfirmaet skal have fri adgang til at følge fabrikkens løbende kontrol.
Beton, der skal anvendes i bygværket, opdeles i følgende betontyper:
Beton P25N32: Jorddækkede fundamenter.
Beton M25N32:Terrændæk og udvendige vægge, søjler og bjælker
Beton A35N32: Elevatorgrube, udvendige trapper og støttemure.
For hver bygningsdel vil der på tegningerne eller i særbeskrivelsen være angivet
6.2
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
6. Betonarbejdet
Hovedentreprise
krav om:
betontype
kontrolklasse
dæklag med tilhørende tolerancetillæg
evt. krav om udtørringsbeskyttelse for beton i tørt og beskyttet miljø
evt. krav til største temperaturforskel under hærdning
evt. krav om begrænsning af revnevidder ved støbeskel
evt. specielle krav
I de efterfølgende afsnit er de specifikke krav til betonens delmaterialer opdelt i
henhold til ovennævnte betonopdeling.
6.2.2
Betonens delmaterialer
Cement
- jf. DS/EN 206-1
Vand
- jf. DS/EN 206-1
Flyveaske og mikrosilica - jf. DS/EN 206-1
6.2.3
Sand
- jf. DS/EN 206-1
Sten
- jf. DS/EN 206-1
Tilsætningsstoffer
Armering
- jf. DS/EN 206-1
Alt armeringsstål til indstøbning i betonkonstruktioner skal opfylde kravene i
DS/EN 10080.
6.2.4
Afstandsholdere til armering og forme
Afstandsholdere til armering og forme skal være udført af materialer, der ikke
kan skade armeringen eller betonen.
Afstandsholdere skal have tilstrækkelig styrke og stivhed, således at en effektiv
omstøbning sikres. Ved synlige betonoverflader skal afstandsholdere udvise
samme farve og struktur som den omgivende beton.
Der kan anvendes GP afstandssystem type DRIN eller tilsvarende.
Alle formafstandsrør skal mod form forsynes med konus.
Kvalitet, type og fabrikat aftales med tilsynet inden formarbejdet påbegyndes.
6.2.5
Materialer for indstøbning
1. Afdræning fra kapillarbrydende lag gennem fundamenter til omfangsdræn
med Ø 80/92 mm PVC
2. El-rør m.v.
3. Indføringsbøsninger/foringsrør for el- og VVS-installationer
6.2.6
6.2.7
Beslag m.v.
Ståldele skal være min. stålkvalitet 235 MPa og alle være varmforzinkede.
Varmeisoleringsmaterialer/kapillarbrydende lag
Polystyrolisolering skal være VIF-kontrollerede fabrikater.
Under terrændæk på jord eller sandfyld udføres det kapillarbrydende og
isolerende lag af 450 mm Sundolitt.
Syddjurs Kommune
6.3
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
6.2.8
Betonens sammensætning
Krav til brugsegenskaber
Krav til styringsparametre
6. Betonarbejdet
- jf. DS/EN 206-1
- jf. DS/EN 206-1
Krav til produktionsegenskaber
- jf. DS/EN 206-1
Kontrol
- jf. DS/EN 206-1
Standardbetoner
6.3
ARBEJDES UDFØRELSE
6.3.1
Arbejdets ledelse
- jf. DS/EN 206-1
Udførelse af betonarbejder forudsættes ledet af en ingeniør eller formand, som
er fuldt fortroligt med det pågældende arbejde og som skal drage omsorg for, at
sine folk er rigtig instrueret i arbejdet.
6.3.2
Betonfremstilling
Dosering af delmaterialer
- jf. DS/ENV 13670-1
Transport
- jf. DS/ENV 13670-1
Blanding
Udstøbning
6.3.3
Betonens beskyttelse i hærdeperioden
- jf. DS/ENV 13670-1
Temperaturdeformationer
- jf. DS/ENV 13670-1
Vinterstøbning
6.3.5
- jf. DS/ENV 13670-1
Beskyttelse mod udtørring
Afformning
6.3.4
- jf. DS/ENV 13670-1
Betonblanketten
Betonblankettens anvendelse
- jf. DS/ENV 13670-1
- jf. DS/ENV 13670-1
- jf. DS/ENV 13670-1
Formarbejdet
Støbeform skal være så stive, at kvalitetskravene til geometri og udseende kan
overholdes.
Hvor formclampsjern anvendes i synlige flader skal de anbringes i et
regelmæssigt mønster, der på forhånd skal godkendes af tilsynet.
Hvor intet andet er nævnt, kan entreprenøren frit vælge formmaterialer.
Hvor intet andet er nævnt udføres 10 mm affasning ved frie hjørner.
Der skal gives el-installatøren og eventuelle andre entreprenører en rimelig tid til
at placere deres rør, dåser m.m. i formen. Indstøbte genstande må ikke
beskadiges under udstøbningen eller ved afformningen.
Udgifter som følge heraf skal være indkalkuleret i tilbuddet.
Umiddelbart forinden støbningen spules formen ren og alle bjælkekasser, riller
og andre fordybninger renses fuldstændigt. Der skal afsættes de fornødne
spulehuller, som lukkes inden støbningen.
Alle formflader af træ skal vandes grundigt før støbning.
6.4
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
6. Betonarbejdet
Hovedentreprise
Oliering af forme kan anvendes, forudsat at formolien ikke bevirker misfarvning.
Såfremt
entreprenøren
anvender
pumpebeton
og/eller
superplastificeringsmidler, skal han tage fornødent hensyn til de forøgede krav,
der må stilles til formens styrke og stivhed.
I efterfølgende beskrivelse er anvendt nedennævnte betegnelser for form- og
overfladekvaliteter.
Kvalitet GF, glat form
Der anvendes f.eks.
stålform eller
form beklædt med minimum 12 mm vandfast krydsfinér.
Hvis krydsfinérform anvendes skal denne overfladebehandles, således at den kan
tåle det påtænkte antal genanvendelser uden at betonoverfladens kvalitet
forringes.
Fladerne skal efter afformningen fremtræde med glat, plan og ensartet overflade
uden misfarvninger. Det kan accepteres, at stød i formbeklædninger samt
mærker efter afstandsklodser, søm og skruer fremtræder synligt i den færdige
overflade i et efter aftale med tilsynet fastsat mønster.
Andet formmateriale (f.eks. plast) kan anvendes, hvis det kan godtgøres, at en
tilfredsstillende overflade kan opnås.
Anvendes til alle synlige overflader.
Kvalitet UF
Form udføres af almindelige ru brædder, min. dimension 25 mm eller
formplader. Støbning af uarmerede fundamenter mod jord i naturlig fast
aflejring kan tillades, såfremt de forlangte dimensioner med sikkerhed kan
overholdes.
Anvendes til ikke synlige overflader.
6.3.6
Udsparinger, huller
Arbejdet omfatter afsætning, boring, eventuel hugning samt tilstøbning af alle
udsparinger og huller, der er nødvendige for arbejdets rette udførelse.
Arbejdet omfatter tillige afsætning og tilstøbning af alle nødvendige huller og
udsparinger i terrændæk og fundamenter for kloak-, drænledninger, el- og
fjernvarmestik og vandinstallationer.
Udsparinger i terrændæk udstøbes efter VVS-montage.
Udsparinger tilstøbes, når rør er endeligt placeret i forbindelse med
udstøbning af slidlaget.
Udsparinger for fjernvarme-, el- og vandstik skal være inkluderet.
Inkluderet i prisen skal også være ekstra armering omkring huller svarende til
den armeringsmængde, der bliver bortskåret.
Mindre huller afsættes ved anvendelse af skumpolystyrenklodser, der forbliver
i betonen, indtil installationsarbejderne skal udføres.
Alle ovenfor nævnte ydelser indregnes i den faste pris for betonarbejdet.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
6.3.7
6.5
6. Betonarbejdet
Tilstøbning
Tilstøbninger må påregnes at skulle udføres i takt med montagen af de dele,
der skal tilstøbes omkring.
Ydelsen skal være indeholdt i den faste pris for betonarbejdet.
Tilstøbning skal ske i samme kvalitet som omgivende beton og der skal
drages omsorg for tæthed i tilstøbningerne.
6.3.8
Indstøbninger
Indstøbning af afløbstekniske genstande samt installationsgenstande for
henholdsvis kloak-, VVS- og el-entreprisen foretages af nærværende
entreprenør, men placering og fastgørelse af disse genstande foretages af
installationsentreprenørerne. Indstøbning af forankringsbånd/-ankre samt
øvrige ståldele udføres af betonentreprisen. Placering udføres i samarbejde
med tømrerentreprisen.
Installationsentreprenørerne skal i tide efter forudgående varsel bekræfte, at
alle installationsgenstande er korrekt placeret og fastholdt.
6.3.9
Krav til armeringsarbejdet
Entreprenøren forudsættes at udarbejde bukkelister, som skal redegøre for
alle klippe- og bukkelængder. Kopier af bukkelister kan forlanges udleveret til
tilsynet.
Stødene udføres i nødvendigt omfang i overensstemmelse med DS/EN 19921-1 og DS/EN 10080, hvad angår stødlængder, kroge, placering m.v.
DS/EN 1992-1-1 og DS/EN 10080 er ligeledes gældende med hensyn til
bestemmelser for indbyrdes placering af armeringsjernene, tolerancen for
armeringens placering i konstruktion og fastlæggelse af tykkelse af betonens
dæklag, idet der tages hensyn til kontrolklasse og miljøklasse.
Forurenet jern skal renses før indstøbningen.
Løs rust afbørstes med stålbørste. Armering med gravrust må ikke anvendes.
Armeringsjern gennem mindre huller og udsparinger klippes over og placeres
med korrekt stødlængde ved siden af hullet.
Jernnettene bindes sammen i hvert andet krydsningspunkt med 1½ mm
udglødet bindetråd.
Jernenes rigtige stilling under støbningen skal sikres ved afstandsholdere.
Afstandsholdernes antal og indbyrdes afstand fastlægges under hensyntagen
til, at dæklagskravene overalt skal være opfyldt.
Eventuelt kan anvendes afstandsholdere med en tykkelse, der er 5 mm større
end det foreskrevne dæklag.
Der drages særlig omsorg for at jernet i pladeoversider ikke trædes eller køres
ned, f.eks. ved at armeringen støttes af særlige rundjernsstole.
Armeringsarbejdet skal færdiggøres fuldstændigt, før støbningen af det
pågældende støbeafsnit påbegyndes.
6.6
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
6. Betonarbejdet
Hovedentreprise
Syning af armeringsarbejdet inden udstøbning foretages af entreprenøren
som led i den ham pålagte kontrol.
Tilsynet kan dog forbeholde sig, at jernindlægget ikke må indstøbes, før det
er synet og godkendt af tilsynet.
Entreprenøren giver meddelelse til bygningsmyndighederne, når armeringen
er bragt på plads.
Såfremt entreprenøren ønsker at anvende svejste armeringsnet, hvor andet er
foreskrevet, skal dette på forhånd aftales med tilsynet.
Det er betingelsen for en sådan aftale, at entreprenøren dokumenterer, at den
valgte netarmering er egnet til og tilstrækkelig til at erstatte den foreskrevne
armering samt at den kan godkendes af bygningsmyndigheden (jf. DS/EN
1992-1-1 og DS/EN 10080).
6.3.10
Efterreparation
Eventuelle
stenreder
og
huller
repareres
efter
afformningen
med
cementmørtel 1:3. Større støbefejl skal repareres eller betonen borthugges.
Entreprenøren skal forelægge forslag til en forsvarlig reparation for tilsynet til
godkendelse.
Formclampsjern skal være fjernet og huller fyldes med cementmørtel eller
afproppes.
Kanter eftergås så de bliver lige og skarpe.
Grater og spring afhugges eller afslibes.
6.3.11
Renselag
6.3.12
Fundamenter
Under armerede fundamenter udstøbes 5 cm renselag.
Fundamentsudgravning skal godkendes af geotekniker (er medtaget ved
jordarbejdet), inden udstøbningen kan påbegyndes. Fundamenter skal føres til
fast bund, uanset hvilken funderingskote, der er angivet på tegningerne.
Kontrolundersøgelse af jordbunden foretages af entreprenøren i samråd med
tilsynet.
Eventuel ekstrabeton i forbindelse med ekstrafundering afregnes i henhold til
de tilbudte enhedspriser ud fra de teoretisk medgåede mængder.
Hvor kloakledninger føres under fundamenter, føres fundamentet i en bredde
af 60 cm til hver side af ledningen samt 10 cm dybere ned end ledningens
bundløb. Der skal afsættes huller for kloakledninger.
De må ikke indstøbes.
Fundamentsunderkanter sænkes ligeledes hvis dette er påkrævet som følge af
dybereliggende parallelle kloakledninger.
Fundamenter under skillevægge udføres iht. tegninger. Sokkelblokke opmures
iht. tegningsmaterialet.
Syddjurs Kommune
6.7
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
6.3.13
6. Betonarbejdet
Terrændæk incl. varmeisolering/kapillarbrydende lag
Forinden udlægningen af polystyren skal råjords- eller sandfyldsplanum være
komprimeret til min. 97% (kohæsionsjord) eller 100% (friktionsjord) Standard
Proctor.
Råbetonlaget udføres generelt i en tykkelse på 100 mm.
Betonoverfladen afrettes til en plan og jævn overflade, fri for lunker og grater.
Afsluttes med glitning slibning i rum der ikke flise belægges.
Opmærksomheden
henledes
på,
afretningslag under murerarbejdet.
at
der
ikke
efterfølgende
udstøbes
Terrændæk friholdes langs alle kanter med 30 mm polystyrol.
6.3.14
Tolerancer
De
færdige
betonkonstruktioners
placeringsmål
og
overholdes indenfor de i beskrivelsen fastsatte tolerancer.
dimensioner
skal
Afsætningsmetoder samt stivhed af støbeforme m.m. skal fastlægges under
hensyntagen til tolerancekravene.
Hvor der ikke er stillet særlige tolerancekrav, skal mål være opfyldt svarende
til god håndværksmæssig praksis.
Der stilles følgende tolerancekrav:
1. Maksimal afvigelse af søjle- og vægmidterlinien fra teoretisk rigtig placering:
± 8 mm.
2. Maksimal afvigelse af fundamentsmidtlinie fra teoretisk rigtig placering: ± 25
mm.
3. Maksimal afvigelse af lysningsmål mellem søjler og/eller vægge (i facader og
andre steder hvor færdige kompletteringskomponenter, såsom døre m.v. skal
indbygges): +12/÷8 mm.
4. Maksimal afvigelse af søjle- og vægflader i forhold til lodlinie: 8 mm.
5. Maksimal afvigelse på overflade af betonvægge og betonsøjler, der skal stå
synlige: 3 mm på en 1 meter lang retskede, idet der dog kun må forekomme
én bule indenfor retskedens længde.
6. Maksimal afvigelse fra teoretisk kote til dæk og bjælker: +6/÷12 mm.
7. Maksimal afvigelse på tværsnitsdimensioner i søjler, vægge og dæk: +10/÷5
mm.
Fundamenter
støbt
i
form:
Fundamenter støbt imod jord: +100/÷10 mm.
+20/÷10
mm.
8. Maksimal afvigelse på døråbningers bredde og højde: +12/÷6 mm.
9. Maksimal afvigelse af midte af indstøbte inserts, bolte, stritter, beslag fra
teoretisk rigtig placering: ± 10 mm.
10.Udsparinger,
huller:
Maksimal afvigelse af konturlinier fra teoretisk rigtig placering: ± 12 mm.
For mindre huller, d.v.s. 15x15 cm og mindre, dog: ± 8 mm medmindre andet
er angivet på detaljerne.
11.Maksimal afvigelse på råbetonlaget i gulvene: Max. 2 mm målt med en 3 m
retskede.
6.8
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
6. Betonarbejdet
Entreprenøren
Hovedentreprise
fastsætter
tolerancekravene
(deltolerancer)
til
sine
komponenters (forskallingsdele o.s.v.) fremstilling og montage eller udførelse,
således at kravene til geometrien af den færdige konstruktion opfyldes.
Armering placeres med de i DS/EN 1992-1-1 og DS/EN 10080 angivne
tolerancer. Dog skal de foreskrevne dæklagstykkelser altid være opfyldt.
Det påhviler entreprenøren at kontrollere, at arbejdet udføres med de på
tegningerne eller i beskrivelsen fastsatte tolerancer. Han skal på tilsynets
forlangende eftervise, at tolerancekravene er overholdt.
Konstateres overskridelse af de fastsatte tolerancer, skal entreprenøren uden
vederlag på tilsynets forlangende foretage al nødvendig afhugning, tilstøbning
eller eventuel fjernelse og nystøbning.
De fastsatte tolerancer danner grundlag for de efterfølgende entreprenørers
tilbud. Såfremt tolerancerne overskrides hæfter betonentreprenøren for
eventuelle ekstrakrav fra andre entreprenører som følge af overskridelsen.
6.3.15
Krav til betonoverfladers udseende
Inden arbejdet igangsættes udføres en prøve som norm for det færdige
resultat. Prøven kan eventuelt erstattes af en fotografisk gengivelse af den
ønskede overflade. For synlige overflader, hvortil der ikke er stillet særlige
krav, forlanges ikke udført prøve, men overfladerne skal fremtræde ensartede
i farve og struktur, uden misfarvning af formolie og lignende og uden
skæmmende ujævnheder, porer, grater eller spring.
Om en given overflade er i overensstemmelse med en godkendt prøve afgøres
af bygherrens tilsyn ved sammenligning.
En ikke-godkendt overflade skal enten efterbehandles ved reparation,
afslibning, udsætning eller på anden godkendt måde eller kasseres.
Såfremt kravet til jævnhed ikke er opfyldt, skal hele overfladen eftergås og en
ny stikprøve udpeges af tilsynet.
6.4
KONTROL OG PRØVNINGER
6.4.1
Almindelige kontrolbestemmelser
Entreprenørens kontrol
Kontrol under en kontrolordning
Tilsynets kontrol
6.4.2
- jf. DS/EN 206-01
- jf. DS/EN 206-01
- jf. DS/EN 206-01
Beton
Kontrol af betonens delmaterialer, betonens sammensætning, betonarbejdets
udførelse samt betonens beskyttelse i hærdeperioden udføres i henhold til
beskrivelse af de enkelte afsnit i DS/EN 13670-1.
6.4.3
Udgravning
Syddjurs Kommune
6.9
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
6. Betonarbejdet
Kontrollen foretages ved tilsynets inspektion af fundamentsudgravninger m.v.
Inspektionshyppigheden vælges afhængig af kontrolklassen:
 Skærpet kontrolklasse:
Inspektion af alle udgravninger
 Normal og lempet kontrolklasse:
Lejlighedsvis inspektion af udgravninger
6.4.4
Opfyldning/genindbygning
Kontrollen
foretages
ved
tilsynets
inspektion
af
sandpudeopfyldning,
opfyldninger under gulve, tilfyldning langs fundamenter m.v.
Inspektionshyppigheden vælges afhængig af kontrolklassen:
 Skærpet kontrolklasse:
Inspektion af alt opfyldningsarbejde
 Normal og lempet kontrolklasse:
Lejlighedsvis inspektion
6.4.5
Formarbejde
Alt formarbejde i skærpet og normal kontrolklasse synes inden udstøbning og
tilsynet skal varsles min. 24 timer før påtænkt udstøbning, hvor formarbejdet
skal være klar til syn.
6.4.6
Armering
Entreprenøren skal tilkalde bygningsmyndighederne for syn af armeringen i
det omfang, de forlanger det.
Armering skal af tilsynet synes inden udstøbning og tilsynet skal varsles
mindst 24 timer før påtænkt udstøbning og hvor al armering skal være bundet
klar til syn.
6.4.7
Kvalitetssikring
K-sikring udføres i henhold til DBF-kontroljournaler, 1987.
Kontroljournal skal omfatte følgende:
6.4.8
Krav
Krav til beton- og armeringstype skal indgå som 1. bilag i journalen.
6.4.9
Forprøvning
Betonblanketter for de enkelte betontyper fra leverandør skal indsættes her
(DS/EN 206-01). Dokumentation for at leverandør af armering er undergivet
DS-certificering skal indsættes her.
Evt. datablade for øvrige materialer indsættes her.
6.4.10
Kontrolprøvning
Omfatter alene modtage- og proceskontrol af det arbejde entreprenøren selv
udfører.
6.10
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
6. Betonarbejdet
6.4.11
Hovedentreprise
Entreprenørens blanketter
Hovedblanket MA
Anvendes til modtagekontrol af armering.
Hovedblanket UB
Anvendes til dokumentation af kontrollen ved fremstilling af en konstruktionsdel.
Blanketten er opdelt i 3 hovedområder:
a. Kontrol af støbeklar beton
b. Støbning og modtagekontrol af beton
c. Efterbehandling
Ad a)
Ansvarlig
arbejdsleder
(formand)
underskrift, at han har udført kontrollen.
dokumenterer
ved
dato
og
Evt. suppleres med checkliste.
Ad b) Anvendes
til
dokumentation
af
modtagekontrol
samt
kontrol
af
udlægning og vibrering af beton. Tidsforbrug og placering af hvert læs
beton registreres.
Alle hændelser og afvigelser, som kan have indflydelse på kvaliteten,
noteres under anmærkninger.
Ad c)
Anvendes til dokumentation af at den krævede efterbehandling er
gennemført,
afformningstidspunkt.
6.4.12
herunder
beskyttelse
Vejledninger, brugsanvisninger
Sammen
med
kvalitetssikringsdokumentation
mod
skal
udtørring
der
afleveres
brugsanvisning, driftsinstruktion og vedligeholdelsesvejledninger på alle
komponenter, der indgår i byggeriet.
Ovennævnte afleveres sammen med kvalitetssikring ved byggeriets afslutning.
6.5
UDBUDSKONTROLPLAN
Arbejdet skal, i den udstrækning udbudsmaterialet ikke tilsiger andet, udføres
i overensstemmelse med god dansk byggeskik, også selv om der ikke er
krævet specifik dokumentation herfor.
Kontrollen omfatter de punkter, der er anført tidligere i beskrivelsen. Dette er
sammenfattet i det efterfølgende skema, hvor der er en oversigt over de
kontroller samt omfanget af dokumentation herfor, som entreprenøren skal
medtage i den samlede kontrolplan for entreprisen.
Entreprenøren skal i sin samlede kontrolplan herudover som minimum
medtage alle kontrolprocedurer, som er angivet i tilknyttede normer,
standarder m.v.
og
Syddjurs Kommune
6.11
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
6. Betonarbejdet
I skemaernes kolonne for dokumentationskrav er angivet, i hvilken form
dokumentationen skal foreligge for de kontroller, hvor tilsynet skal have
udleveret kopi.
Entreprenøren skal herudover opbevare dokumentation for alle øvrige
kontroller iht. kontrolplanen og tilsynet skal til enhver tid have adgang til
denne kontroldokumentation.
Nr.
Emne
Metode
Omfang
Krav
Dokument
Materiale
1
Armering
Modtagekontrol
Hver leverance
Jf. ABB
Certifikat
Følgeseddel
2
Beton
Fordokumentation
Modtagekontrol
Betonrecepter
Hvert læs
Jf. ABB
Jf. ABB
Betonrecept
Følgeseddel
Udførelse
3
Afsætning af
modulnet
Udførelseskontrol
5 udvalgte
modulkryds pr.
delområde
± 3 mm
Journal + plan
m.
kontrolmarkeret
4
Afsætning af
fundamenter
Udførelseskontrol
Alle
punktfundamenter.
Stribefundament pr.
10 m
± 5 mm
Journal + plan
m.
kontrolmarkeret
5
Fund.
udgravningers
bæreevne, incl.
gruber og grave
Udførelseskontrol
Render pr. 4 m og
huller 1 pr. stk.
Jf.
fundamentsplaner
Journal + plan
m.
kontrolmarkeret
6
Fund.
udgravningers kote
incl. gruber og
grave
Udførelseskontrol
Render pr. 4 m og
huller 1 pr. stk.
Jf. ABB
Journal + plan
m.
kontrolmarkeret
7
Fund.
udgravningers
bredde, incl. gruber
og grave
Udførelseskontrol
Stribefundament pr.
6 m og alle
punktfund.
+ 50/-0 mm
Journal + plan
m.
kontrolmarkeret
8
Kote til fund.
overkant incl.
gruber og grave
Udførelseskontrol
Stribefundament pr.
6 m og alle
punktfund.
± 5 mm
Journal + plan
m.
kontrolmarkeret
9
Armering af fund.
Udførelseskontrol
Stribefundament pr.
6 m og alle
punktfund.
Jf. ABB
Journal
10
Opragende
stringere i
fundamenter
Slutkontrol
Alle stringere
Jf. ABB
Plan + journal
11
Form for fund. incl.
gruber og grave
Udførelseskontrol
Stribefundament pr.
6 m og alle
punktfund.
Jf. ABB
Journal
Syddjurs Kommune
7.1
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
7.3.7
BETONELEMENTARBEJDET
7.1
GENERELLE BESTEMMELSER
7. Betonelementarbejde
Dette afsnit indeholder de generelle bestemmelser for byggesagen, som ikke er
indeholdt i Byggesagsbeskrivelsen samt arbejdets omfang og referencer.
Forkortelsen BEL er brugt for nærværende arbejde.
7.1.1
Grundlag (referencer)
Ud over de Byggesagsbeskrivelsen og de heri nævnte bestemmelser og
dokumenter,
danner følgende byggesagsorienterede og almengyldige dokumenter grundlag
for afgivelse
af tilbud samt for overdragelse, udførelse og aflevering af arbejdet.
Almengyldige dokumenter
EN 1990, EC0 – Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner
EN 1991, EC1 - Last på bærende konstruktioner
EN 1992, EC2 - Betonkonstruktioner
EN 1993, EC3 - Stålkonstruktioner
EN 1996, EC6 - Murværk
DS 1012 Målafsætning på byggepladsen. Almene regler. 2. udgave 1987
Hvor går grænsen? Beton – in situ, elementer og montage
Typiske beskrivelsesafsnit - indvendige betonoverflader til malebehandling og
tapetopsætning, BPS-publikation 24, 2. udg. 1989
El-indstøbninger i elementer. Udgivet af Betonelement-Foreningen, BIH og LK,
2006
7.1.2
Arbejdets omfang, bygningsdele
Betonelementleverancen
betonelementer herunder:
omfatter
levering
og
Projektydelse i henhold til BIPS A113, model 4L
Sandwichfacadeelementer
Sandwichkældervægselementer
Skillevægselementer
Bjælkeelementer
Huldækelementer
Trapper- og reposelementer
Elevatorvægge
Ståldele som beslag, gevindstænger, bolte mv.
Udførelse af udsparinger, resalitter mv.
Indstøbning af EL-dåser og –rør
Kvalitetssikring
7.1.3
Byggeplads, indretning og drift
projektering
af
alle
7.2
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
7. Betonelementarbejde
Hovedentreprise
Vedrørende tilkørselsforhold henvises til byggepladsplanen.
Stødlagre:
Oprettelse af stødlagre må kun ske efter aftale med tilsynet.
Elementoverdragelse:
Elementer med fejl eller skader, der ikke umiddelbart kan repareres, skal
fjernes fra pladsen.
For sådanne elementer skal elementleverandøren hurtigst muligt levere
erstatningselementer.
Dersom et fejlbehæftet eller skadet element er blevet monteret, afgør tilsynet,
om elementet kan forsøges repareret på stedet, eller om det skal udskiftes.
7.1.4
Vejrligsforanstaltninger
Frem til elementmontørens overtagelse af elementerne, påhviler det elementleverandøren at sikre elementerne mod alle former for vejrligsskader.
7.1.5
Projektering, produktionsgrundlag og kontrolprocedurer
Elementleverandøren udarbejder produktionstegninger på baggrund af de i
udbudsmaterialet
indeholdte
tegninger.
vægopstalter.
Der
vil
ikke
fra
rådgiverside
blive
udarbejdet
Elementleverandøren udarbejder statiske beregninger for betonelementer og
disses indbyrdes sammenhæng.
Leverandøren udfører alle nødvendige montageplaner og om nødvendigt
supplerende montagedetaljer.
Elementleverandøren
montageplaner
og
skal
udarbejde
statiske
produktionstegninger
fremsendes til byggeledelsen for gennemsyn.
for
beregninger,
som
elementhovedtyper
bilagt
skal
Tillige skal elementtegninger fremsendes til VVS/VENT- og EL-entreprenør så
disse kan kontrollere egne bidrag til leverandørens optegning. Når materialet
er endeligt godkendt, fremsendes tegninger og beregninger i 2 eksemplarer
for indsendelse til myndigheder.
Endelige produktionstegninger for elementer skal fremsendes til bygherrens
tilsyn senest 1 uge før produktionsstart.
Løfte-
og
montageanordninger
elementleverandøren.
placeres
Projektet behandles i normal konsekvensklasse.
og
dimensioneres
af
Syddjurs Kommune
7.3
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
7. Betonelementarbejde
7.2
ANVISNING FOR ARBEJDETS KVALITET
7.2.1
Alment
Miljø- og kontrolklasse:
Miljø- og kontrolklasse er specificeret for de enkelte bygningsdele i
bygningsdelsbeskrivelserne eller på tegningerne.
Mål og tolerancer:
Ved toleranceangivelser er anvendt principperne i DS 1050. Basismålene er de
mål, der er angivet på tegningerne. Ved placeringsmål anvendes målet til den
nærmeste kendte modullinie som basismål, medmindre andet fremgår af
tegningen.
Den
størst
tilladte
afvigelse
er
angivet
i
bygningsdelsbeskrivelserne eller på tegningerne som ±½T, hvor T er
tolerancen.
Hvor der ikke er stillet skærpede tolerancekrav i bygningsdelsbeskrivelserne
eller på tegningerne, skal elementerne overholde de normale tolerancer for
hovedmål og for vindskævheder, vinkelafvigelse og krumninger, der er anført i
Dansk Betonforenings og Betonelement-Foreningens publikation: "Tolerancer
for betonelementers hovedmål".
Udseende:
For specielle overfladers vedkommende defineres udfaldskravene til støbning
af prøve i overensstemmelse med anvisning i bygningsdelsbeskrivelserne
eventuelt suppleret med
fotografier.
Oplysning om senere overfladebehandling:
De færdige betonoverflader må ikke være forurenede eller på anden måde
vanskeliggøre en efterfølgende overfladebehandling. Der skal tages hensyn til
dette ved valg af slipmidler til forme samt midler til forsegling og andre
efterarbejder på betonoverfladerne.
Mærkning af elementer:
Alle elementer skal fra elementleverandøren være forsynet med tydelig
mærkning
leverandør.
omfattende
elementnummer,
støbedato,
sagsbetegnelse
og
Mærkningen må ikke være synlig i det færdige bygværk.
Kontrolprocedurer:
Elementleverandøren skal være systemcertificeret i henhold til ISO 9001 og
skal have produktcertifikat i henhold til BVQI. Se også 3.4.
Beskadigede elementer:
7.4
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
7. Betonelementarbejde
Hovedentreprise
Skader på elementer betragtes som fejl og elementet skal om nødvendigt
kasseres.
7.2.2
Betonarbejdet
Betonfremstilling:
Al
beton
skal
fremstilles
med
overensstemmelse med kravene i EC2.
Elementleverandøren
skal
hertil
delmaterialer
føje
eventuelt
og
sammensætning
skærpede
krav,
i
der
nødvendiggøres af elementleverandørens produktionsforhold eller indføres
som beregningsforudsætninger i elementleverandørens produktionsgrundlag.
7.2.3
Stålbeslag
7.2.4
Udsparinger og resalitter
Er beskrevet under betonelementmontage
Der skal udspares for EL-, VVS- og ventilationsinstallationer samt indstøbes
EL-rør og –dåser. Rør og dåser indbygges i overensstemmelse med
anbefalingerne og retningslinier.
Udsparinger fremgår af de respektive installationstegninger. Udsparinger for
konstruktioner fremgår af montageplaner og detailtegninger. De enkelte
fagentreprenører skal i god tid før elementproduktion give entydige
oplysninger om de ønskede udsparingers geometri samt placering i højden
ved angivelse af kote.
Ikke målsatte udsparinger for forsynings- og afløbsrør udføres med rørets
udvendige mål + 80 mm.
7.2.5
El-indstøbninger i elementer
Elementerne leveres med indstøbte elrør og eldåser for de på eltegningerne
angivne elinstallationer. Der regnes med lodrette rørindstøbninger. Elrør
afsluttes med muffer i udsparingsklodser i element. Udsparingsklodser må
ikke være gennemgående af hensyn til lydisolationsevnen, hvis de placeres på
begge sider af et element.
Vedrørende indstøbningsdåser henvises til EL-beskrivelsen.
Der anvendes generelt 5/8” glatte PR.
Elementleverandøren skal inden elementerne leveres på pladsen kontrollere
samtlige elindstøbninger for følgende:
1. Placering i rigtig side af element
2. Dåsetype
Syddjurs Kommune
7.5
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
7. Betonelementarbejde
3. Rørdimension
4. Højdemål
5. Vandret mål
6. Kontrollerer om elrør er defekte eller tilstoppede
Eldåser skal generelt indstøbes så nøjagtigt, at monteringsmateriel kan
monteres lodret. Eventuelle fejl skal rettes inden elementerne leveres på
pladsen.
Før elementerne leveres skal åbne rørender og dåser beskyttes med
deformation og tilstopning.
Indstøbningsfejl, der først registreres efter, at elementerne er opstillet på
pladsen, skal udbedres
omgående.
Polystyren klodser og propper i rørene fjernes ved opstillingen.
Elementleverandøren bærer det fulde ansvar for elinstallationsmaterialets
korrekte placering i forhold til EL-entreprenørens oplysninger og for arbejdets
håndværksmæssige udførelse.
Optegning
af
EL-indstøbninger
elementleverandøren.
på
elementtegninger
udføres
af
Elementleverandøren kan ikke forvente, at den projekterende ingeniør
kontrollerer elementtegninger for EL-indstøbninger.
Der vil dog blive udført en stikprøvekontrol af de første elementer.
7.2.6
Tolerancer
7.2.7
Fugefortanding og andre elementdetaljer
Der henvises til Hvor går grænsen? Beton – in situ, elementer og montage
Vægfugefortanding,
drypnæser
og
lignende
udformes
i
henhold
BPS-betonelementdetaljer, såfremt geometrien ikke er specificeret.
7.3
til
BYGNINGSDELSBESKRIVELSE
Dette afsnit definerer bygningsdeles omfang og indeholder specifikke for-
skrifter for deres kvalitet og udførelse. Afsnittet er et supplement til
tegningerne og de foregående beskrivelsesafsnit således at projektmaterialet i
sin helhed beskriver elementleverancen.
7.3.1
Sandwichelementer
7.6
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
7. Betonelementarbejde
Hovedentreprise
Miljøklasse:
Passiv
Kontrolklasse:
Normal
Brandkrav:
Betontype:
Iht. Brandteknisk dokumentation
I henhold til leverandørens beregning og overfladekrav
Belastninger: Se lastspecifikationer i Statiske beregninger.
Alle
samlinger
mellem
vægelementer
udføres
med
SE
samling
eller
støbesamlinger.
Der etableres lodrette forankringer ved indstøbte korrugerede blikrør, hvori
der indstøbes armeringsstænger.
Der udføres udsparinger og indstøbninger for EL, VVS og VENT iht. tegninger
og
oplysninger
fra
installationsentreprenørerne.
konstruktioner i henhold til tegninger.
Der
udspares
for
Overalt hvor stålbjælker har vederlag på vægge indstøbes svejseplader.
Visse elementer leveres med istøbte murbindere.
En del af vægelementerne skal overføre kræfter ved skivevirkning.
7.3.2
Skillevægselementer
Miljøklasse:
Passiv
Kontrolklasse:
Normal
Brandkrav:
Betontype:
Iht. Brandteknisk dokumentation
I henhold til leverandørens beregning og overfladekrav
Belastninger: Se lastspecifikationer i Statiske beregninger.
Alle
samlinger
støbesamlinger.
mellem
vægelementer
udføres
med
SE
samling
eller
Der etableres lodrette forankringer ved indstøbte korrugerede blikrør, hvori
der indstøbes armeringsstænger.
Der udføres udsparinger og indstøbninger for EL, VVS og VENT iht. Tegninger
og
oplysninger
fra
installationsentreprenørerne.
konstruktioner i henhold til tegninger.
Der
udspares
for
Overalt hvor stålbjælker har vederlag på vægge indstøbes svejseplader.
En del af vægelementerne skal overføre kræfter ved skivevirkning. Samlinger
med dækskiver armeres, så kræfter kan overføres.
7.3.3
Bjælkeselementer
Miljøklasse:
Passiv
Kontrolklasse:
Normal
Syddjurs Kommune
7.7
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
Brandkrav:
Betontype:
7. Betonelementarbejde
Iht. Brandteknisk dokumentation
I henhold til leverandørens beregning og overfladekrav
Belastninger: Se lastspecifikationer i Statiske beregninger.
Alle samlinger mellem bjælkeelementer udføres med udstøbt dornsamling og
vederlags- / svejseplader.
Overalt hvor bjælker har vederlag på vægge indstøbes svejseplader.
7.3.4
Huldækelementer
Miljøklasse:
Passiv
Kontrolklasse:
Normal
Brandkrav:
Betontype:
Iht. Brandteknisk dokumentation
I henhold til leverandørens beregning og overfladekrav
Belastninger: Se lastspecifikationer i Statiske beregninger.
Der etableres omstøbt stringerarmering langs randen af dækskiver iht.
Projektmateriale.
Der udføres udsparinger og indstøbninger for EL, VVS og VENT iht. Tegninger
og
oplysninger
fra
installationsentreprenørerne.
Der
udspares
for
konstruktioner i henhold til tegninger.
Overalt hvor stålbjælker har vederlag på vægge indstøbes svejseplader.
En del af huldækelementerne skal overføre kræfter ved skivevirkning.
Samlinger med vægskiver armeres, så kræfter kan overføres.
7.3.5
Trappe- og reposelementer
Miljøklasse:
Passiv
Kontrolklasse:
Normal
Brandkrav:
Betontype:
Iht. Brandteknisk dokumentation
I henhold til leverandørens beregning og overfladekrav
Belastninger: Se lastspecifikationer i Statiske beregninger.
7.3.6
Elevatorvægselementer
Miljøklasse:
Passiv
Kontrolklasse:
Normal
Brandkrav:
Betontype:
Iht. Brandteknisk dokumentation
I henhold til leverandørens beregning og overfladekrav
Belastninger: Se lastspecifikationer i Statiske beregninger.
Alle samlinger mellem vægelementer udføres med støbesamlinger.
7.8
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
7. Betonelementarbejde
Hovedentreprise
Der udføres udsparinger og indstøbninger for EL, VVS og VENT iht. Tegninger
og
oplysninger
fra
installationsentreprenørerne.
konstruktioner i henhold til tegninger.
Der
udspares
for
Overalt hvor stålbjælker har vederlag på vægge indstøbes svejseplader.
7.4
KONTROLOVERSIGT
Kravene til dokumentation for kvaliteten af de anvendte materialer og det
udførte arbejde anses for opfyldt, hvis betonelementerne produceres på en
fabrik, der er underkastet en produktcertificering.
For betonelementleverancer fra fabrikker, der ikke har produktcertificering,
skal de skærpede regler for kontrolprocedurer angivet i BPS-publikation 64
overvåges af et uvildigt tilsynsfirma, der kan godkendes af bygherrens tilsyn.
7.5
ALMINDELIGE BESTEMMELSER
Dette afsnit indeholder de generelle bestemmelser for byggesagen, som ikke
er indeholdt i Byggesagsbeskrivelsen samt arbejdets omfang og referencer.
BEL er brugt for nærværende arbejde.
7.5.1
Grundlag (referencer)
Ud over de i Byggesagsbeskrivelsen og de heri nævnte bestemmelser og
dokumenter,
danner
følgende
byggesagsorienterede
og
almengyldige
dokumenter grundlag for afgivelse af tilbud samt for overdragelse, udførelse
og aflevering af arbejdet.
Byggesagsorienterede dokumenter
Tidsplan
Denne fagbeskrivelse
Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse
Tilbudsliste
Fællesbetingelser
Almengyldige dokumenter
Se også Betonelementleverance (1. halvdel af denne rapport)
Typiske beskrivelsesafsnit - betonelementmontage, BPS-publikation 65, marts
1988.
Branchevejledning om montage af betonelementer. Branche Arbejdsmiljø
Rådet for Bygge & Anlæg
DS 412 (3.1) Stålkonstruktioner
Syddjurs Kommune
7.9
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
7. Betonelementarbejde
Anvisning i udstøbning af fuger mellem dækelementer og mellem vægelementer, BetonelementForeningen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører,
maj 1975.
7.5.2
Arbejdets omfang, bygningsdele
Betonelementmontagen omfatter montering af alle betonelementer herunder:
Montering af betonelementer nævnt under Betonelementleverance
Understøbning og udstøbning af lodrette fuger
Montage af ståldele
Elastiske fuger ved elementer
Al nødvendig afstivning
Eftergåelse og finish
Kvalitetssikring
Til arbejdet hører montagesvejsninger, kraftoverførende beslag og alle
nødvendige montageanordninger.
7.5.3
Byggeplads, indretning og drift
Den udførende skal underrette bygherrens tilsyn senest dagen før hver
arbejdsproces, der "lukker" (hindrer yderligere inspektion af) en bygningsdel,
således at tilsynet har mulighed for at iværksætte supplerende prøver og
kontrol.
Beskrivelsesafsnittet i BPS-publikation 65, side 1 - 2 i Arbejdsbeskrivelsen
med noter, er gældende for leveranceplaner, tilkørselsforhold, ventetid og
spildtid, stødlagre samt elementoverdragelse medmindre andet aftales med
elementleverandøren og bygherrens tilsyn.
7.5.4
Vejrligsforanstaltninger
Bygge-
og
boligstyrelsens
bekendtgørelse
nr.
728
af
05/09/1995:
Bekendtgørelse om bygge og anlægsarbejder i vinterperioden. Se også VEJ nr.
4010 af 31/10/1995 Vejledning om vinterbyggeri.
Specifikationer vedrørende udvidede vejrligsforanstaltninger inkl. skønnede
mængder fremgår af tilbudslisten.
Ansvaret for samt initiativet til at undgå vejrligsskader af enhver art også
under eventuelle arbejdsstandsninger, påhviler den udførende.
7.5.5
Sikkerhedsforanstaltninger
Der henvises til Branchevejledning om montage af betonelementer og
Byggesagsbeskrivelsen.
7.6
ANVISNINER FOR ARBEJDETS KVALITET
Anvisningerne for arbejdets kvalitet med tilhørende referencer anført i
"Typiske beskrivelsesafsnit - betonelementmontage", BPS-publikation 65,
7.10
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
7. Betonelementarbejde
Hovedentreprise
marts 1988, side 3 - 16 i Arbejdsbeskrivelsen, er gældende både med hensyn
til kvalitetskrav (-specifikation) og kvalitetskontrol (-overvågning).
7.6.1
Stålbeslag
Alment
Stålbeslag skal udføres i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings
norm for stålkonstruktioner, DS 412.
Materialer
Uspecificeret grundmateriale skal være varmvalset, ulegeret, svejseligt stål i
materialegruppe I i henhold til DS 412, kvalitet S235 i henhold til DS/EN
10025.
Hvor der er foreskrevet rustfast stål (RF) uden nærmere specifikation, skal der
anvendes kvalitet AISI 304.
Uspecificerede bolte skal være i kvalitetsklasse 8.8 i henhold til DS/ISO 898.1.
Udførelse
Gevind skal være enten rullet eller skåret svarende til spåntagende
finarbejdning, jfr. DS 941. Bolte og møtrikkers gevind skal udformes som
groft gevind, jfr. DS/ISO 261.Hultagning skal ske ved boring eller lokning.
Lokning må kun benyttes ved pladetykkelser på højst 15 mm.
Hvor tildannelsen af stålemnerne introducerer betydende koldtformede zoner,
skal disse fjernes ved udglødning eller anden behandling.
Uspecificerede svejsesømme skal udføres i sømklasse II. Svejsning skal
udføres på en måde, der giver svejsesømme i mindst samme styrke og kvalitet
som grundmaterialet.
Overflader
Hvor
der
er
foreskrevet
varmforzinkning,
skal
denne
udføres
i
overensstemmelse med de i DS/ISO 1461 anførte krav til belægningsmasser
og -tykkelser, idet kravene i klasse B skal overholdes for godstykkelser større
end 5 mm.
Kvalitetskontrol
Alment
Elementleverandøren skal fra beslagleverandøren rekvirere dokumentation for,
at den krævede kvalitet til beslagene er opfyldt. Specielt skal DS 412's krav til
kontrol af svejsesømme iagttages.
Før anvendelsen skal ståldelene underkastes en modtagekontrol bestående af
følgeseddelkontrol samt stikprøvevis kontrol af ståldelenes mål.
7.6.2
Understøbning og udstøbning af fuger
Beton
i
passiv
miljøklasse
tillades
blandet
ved
volumendosering
på
byggepladsen, såfremt det dokumenteres, at den karakteristiske trykstyrke
ved forundersøgelsen er 5 MPa højere end den i projektet krævede
karakteristiske trykstyrke.
Udførelse af betonarbejdet:
Syddjurs Kommune
7.11
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
7. Betonelementarbejde
Betonarbejdets udførelse og betonens beskyttelse i hærdeperioden skal ske i
overensstemmelse med kravene i DS 482, svarende til detailspecifikationerne i
bygningsdelsbeskrivelser og på tegninger.
Støbeskel
Ved støbning mod afbunden beton skal den afbundne overflade fremstå i
renset og vandmættet, men overfladetør tilstand. Alt frit vand skal renses op
umiddelbart før støbning. Den ny beton skal bearbejdes omhyggeligt op mod
støbeskellet.
Elementmontøren skal foretage visuel kontrol af støbeskel. Fejl skal afhjælpes,
før støbning af den tilstødende beton iværksættes.
Udstøbning af fuger
Under støbningen skal betonen bearbejdes omhyggeligt ned i fugen, så
betonen bliver tæt og udfylder fugen helt samt omslutter armering
fuldstændigt.
Oversiden af fugeudstøbninger rettes plant og jævnt af.
Udsivende mørtel skal fjernes umiddelbart efter støbningen.
Alle fuger med tilhørende fugearmering skal inspiceres før støbningen.
Efter støbning inspiceres alle fuger visuelt.
Understøbning
Understøbningsbetonen skal bearbejdes omhyggeligt ind under elementer,
således at den hærdnende mørtel bliver tæt og opnår en densitet på mindst
2000 kg/m³ målt over et tværsnit under elementet.
Understøbninger skal ved synlige overflader afsluttes med jævn glittet
overflade i plan med elementoverfladen. Elementoverfladen skal renses for
alle mørtelrester fra understøbningen.
Alle understøbninger skal inspiceres visuelt. Understøbninger, der synligt ikke
opfylder kravene, er ikke godkendte.
I fald der foranstaltes særlig undersøgelse med prøveudtagning eller
densitetsmåling, og det herved for en prøve eller en måling konstateres, at
kravene ikke er opfyldt, betragtes understøbningerne som ikke godkendte i
hele det berørte kontrolafsnit.
Efter
afhjælpning
skal
elementmontøren
da
efter
tilsynets
anvisning
gennemføre en prøvning, svarende til den først udførte både for de
omhandlede bygningsafsnit og for et andet af tilsvarende størrelse, udpeget
af bygherrens tilsyn.
7.6.3
Montagesvejsninger
Overalt hvor der svejses i forbindelse med montagen, skal svejsestedet
afrenses og rustbeskyttes til korrosionsklasse 3.
7.6.4
Montage
Mål og tolerancer
7.12
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
7. Betonelementarbejde
Hovedentreprise
De enkelte bygningsdele skal placeres efter målafsætningslinier og – planer,
jf. DS 2111.6 og DS 1012, således at fejlophobning undgås.
Det er kun mål, der er af særlig betydning for sammenbygningen eller andre
brugskrav, som er forsynet med toleranceangivelser.
Ved toleranceangivelser er anvendt principperne i DS 1050. Basismålene er de
mål, der er angivet på tegningerne. Ved placeringsmål anvendes målet til den
nærmeste kendte modullinie som basismål, medmindre andet fremgår af
tegningen.
Den
størst
tilladte
afvigelse
er
angivet
i
bygningsdelsbeskrivelserne eller på tegningerne som ±½T, hvor T er
tolerancen.
Udseende
Krav til de færdige betonoverflader er specificeret for de enkelte bygningsdele
i bygningsdelsbeskrivelserne eller på tegningerne.
For indvendige vægoverflader og dækundersider refererer betegnelserne for
udfaldskravene
beskrivelsesafsnit
til
specifikationerne
indvendige
i
BPS-publikation
betonoverflader
tapetopsætning", medmindre andet er anført.
til
24:
"Typiske
malebehandling
og
For hvert kontrolafsnit skal elementmontøren visuelt kontrollere, at kravene til
udseendet er opfyldt. Ved inspektionen udsøges de steder, hvor afvigelserne
fra idealmålet på de målelige kravstørrelser umiddelbart forekommer størst,
og afvigelserne kontrolleres disse steder ved måling.
Reparation af skader m.v.
Hvor der konstateres skader på elementer efter endelig indbygning, skal
elementmontøren afhjælpe disse skader efter metoder, der forinden har været
forelagt bygherrens tilsyn til godkendelse.
Kontrolprocedurer
Elementmontøren fører kontroljournal over pågældende arbejder. Journalen
kan udføres som angivet i ”DBF Kontroljournaler 1988”. Blanketter nævnt i det
efterfølgende refererer hertil.
Elementmontøren skal ved modtagekontrollen kontrollere alle de opstillede
elementer
for
afskalninger,
større
gennemgående
revner,
defekte
bæreknaster, defekte lejeflader, defekte løfteanordninger og andre betydende
beskadigelser.
Før endelig placering kontrolleres, om elementets nummer og orientering
stemmer overens med montageplanen.
Reparation af skader mv.
Prøvning af eventuelle reparationer aftales i forbindelse med fastlæggelsen af
afhjælpningsmetoden.
Udbedringer efter midlertidige beslag mv. inspiceres visuelt.
7.6.5
Miljøklasser og kontrolklasser
Miljøklassen og kontrolklassen for den anvendte betontype gælder også for
den pågældende bygningsdel som helhed, såfremt intet andet er specificeret.
Syddjurs Kommune
7.13
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
7.6.6
Tolerancer
Følgende
måltolerancer
7. Betonelementarbejde
gælder
såfremt
andet
Bygningsdelsbeskrivelsen eller på tegningerne.
Bygningsdelsmål, hulmål, placering og koter:
ikke
er
foreskrevet
i
±12mm
Højdeforskel på færdig dækoverside i samme kote: 12 mm
Maksimal lokal hældning på færdig dækoverside:
7.6.7
1/300
Udseende
Såfremt de færdige, synlige betonoverflader for en bygningsdel ikke er
specificeret, skal udfaldskravet for de tilstødende elementer overholdes.
7.6.8
Armering
De
på
tegningerne
og
i
Bygningsdelsbeskrivelsen
armeringsbetegnelser refererer til følgende armeringskvaliteter:
Betegnelse
Armeringstype
Gruppe
i h.t.
DS 411
Diameter
fyk
mm
(MPa)
235
R
Glat betonstål St 37-2
a
 16
Y
Ny tentor 550 S
b3
6-25
550
P
Profileret stål i maskin-svejste net
f
5-12
550
U
Profileret rustfast stål (W4301)
f
5-12
550
M
Profileret syrefast stål (W4401)
f
5-12
550
7.6.9
anvendte
> 16
225
Dæklag
Såfremt dæklagets tykkelse for en bygningsdel ikke er specificeret, anvendes
følgende foreskrevne dæklag.
7.6.10
-
Passiv miljøklasse: 15 mm inkl. 5 mm tolerancetillæg
-
Moderat miljøklasse:
25 mm inkl. 5 mm tolerancetillæg
-
Aggressiv miljøklasse:
35 mm inkl. 5 mm tolerancetillæg
Betontyper
De på tegningerne og i Bygningsdelbeskrivelsen anvendte betonbetegnelser
refererer til nedennævnte betontyper.
Farven er grå, såfremt intet andet er specificeret.
Nødvendig anvendelse af varm beton og frysepunktssænkende midler
afregnes som vejrligsforanstaltninger.
7.14
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
7. Betonelementarbejde
Hovedentreprise
Betegnelse
fck
Miljøklasse Kontrol-
Største
Farve
Sætmål
B-20-P/1
20
Passiv
Normal
4
Grå
200
B-20-P/2
20
Passiv
Normal
8
Grå
200
B-20-P/3
20
Passiv
Normal
4
Grå
0-10
B-25-M/1
7.6.11
(MPa)
Klasse
25
Moderat
Normal
sten (mm)
4
(mm)
0-10
grå
Udtørringsbeskyttelse
Beton i passiv miljøklasse skal også beskyttes mod udtørring. Dette gælder
dog ikke fugemørtel og fugebeton, såfremt der ikke anvendes flyveaske eller
mikrosilica.
Der
må
ikke
uden
godkendelse
fra
bygherrens
forseglingsmiddel til beskyttelse mod udtørring.
7.6.12
tilsyn
anvendes
Løfte- og montageanordninger
Alle anordninger tilstøbes så der opnås det minimale dæklag på alle ståldele,
svarende til miljøklassen i henhold til DS 411.
Synlige løftehuller og lignende lukkes med specialmørtel efter aftale med
bygherrens tilsyn.
7.6.13
Huller, udsparinger og indstøbninger
Huller,
udsparinger
og
indstøbninger
udføres
som
beskrevet
i
projektmaterialet. Afsætninger for andre arbejder indenfor egen entreprise er
ikke nødvendigvis angivet.
7.6.14
Relationer til andre arbejder
Det påhviler den udførende inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at
forudsætningerne for hans eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er
tilstede. Såfremt forudsætninger konstateres ikke at være tilstede, skal den
udførende straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn.
7.7
BYGNINGSDELSBESKRIVELSE
Dette afsnit definerer bygningsdeles omfang og indeholder specifikke
forskrifter for deres kvalitet og udførelse. Afsnittet er et supplement til
tegningerne og de foregående beskrivelsesafsnit, således at projektmaterialet
i sin helhed beskriver alle bygningsdele.
7.7.1
Tilstøbning af udsparinger og borede huller i elementvægge og -dæk
Hvor andet ikke er beskrevet, skal regnes med tilstøbning af alle huller i
vægge og dæk efter installationsmontage. Se også Betonelementleverance.
Endvidere
skal
udsparinger
for
konstruktioner
tilstøbes
efter
Syddjurs Kommune
7.15
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
7. Betonelementarbejde
konstruktionsdelens montering. Hvor disse overflader er synlige i det færdige
byggeri, skal der udvises særlig omhu for at opnå samme overfladekarakter
som omgivende element.
Tilstøbningsmørtel i passiv og moderat miljøklasse:

cementmørtel C 100/400 i henhold til DS/EN 206-1.
Tilstøbningsmørtel i aggressiv miljøklasse:

specialmørtel som BÉTEC fra Gottfred Petersen A/S eller som
Sika-Grout.
Tilstøbning af huller og riller udføres efter klarmelding fra de respektive
udførende for de arbejder, der skal bruge udsparingerne.
Tilstøbningens
overflade
elementoverfladen.
7.7.2
skal
være
glat
og
jævn
i
plan
med
Montage af betonvægelementer
Montageanordninger
Jævnt fordelte strittere i top af elementer samt fugearmering skal placeres,
som vist på bygningsdelstegninger og detailtegninger før støbning af fuge.
Der leveres og monteres montagestøtter med montagebolte i væggene
henholdsvis ved indboring eller i inserts.
Montage
Alment

Miljøklasse: Passiv, dog moderat ved kældervægselementer og væg
mod ekst. bygning

Kontrolklasse: Normal
Betontype,
lodrette
kældervægselementer
vægfuger:
B-20-P/1.
Dog
B-25-M/1
ved
Understøbningsbeton: B-20-P/3. Dog B-25-M/1 ved kældervægselementer
og væg mod ekst. bygning
Elementer må under ingen omstændigheder belastes (tag, dæk mv.) før
tidligst 48 timer efter understøbningen er fuldført.
Understøbningen skal beskyttes mod for hurtig udtørring og i vinterperioden
mod frost.
Understøbningsmørtelen tilsættes et ekspanderende middel.
Udstøbning af lodrette fuger
Før
udstøbning
selvforskallende,
skal
skal
fugen
renses
forsynes
med
omhyggeligt.
fornøden
accepteres ikke). Fuger armeres med låsejern.
Fuger,
der
forskalling
ikke
er
(fugeskum
Ved udstøbningen skal betonen omhyggeligt bearbejdes ned i fugen ved
stampning med armeringsjern eller lignende.
Støbefalsen skal være fyldt, så mørtlen danner en tæt, ensartet og
velkomprimeret masse. Eventuelt udsivende mørtel skal fjernes med det
samme.
Kontrol af lodrette fuger
7.16
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
7. Betonelementarbejde
Hovedentreprise
Alle vægfuger skal inspiceres før støbningen.
Efter støbning inspiceres alle fuger visuelt.
Fuger, der synligt ikke er veludstøbte, og fuger for hvilke, der er berettiget
tvivl om støbekvaliteten er ikke godkendte.
Tolerancer:

Bundkote: ±3 mm

Afvigelse fra lodlinie målt mellem elementtop og elementbund midt
mellem elementenderne: max. 5 mm

Vandret placeringsmål i forhold til nærmeste parallelle modullinie:
±5 mm

Midtpunkts
vandrette
placeringsmål
tværgående modullinie: ±5 mm
i
forhold
til
nærmeste
Inden for de anførte tolerancekrav skal elementernes oversidekoter justeres
således at springet mellem naboelementers overside bliver mindst mulig.
Tilsvarende skal elementernes vandrette placering justeres således, at springet mellem naboelementers indvendige overflade bliver mindst mulig, og
således at fugebredder fordeles jævnt.
7.7.3
Afstivning og stabilitet
Entreprenøren har det fulde ansvar for montagen og konstruktionens stabilitet
og soliditet, indtil de øvrige konstruktioner er udført.
Entreprenøren skal tillægge alle fornødne beslag og bolte til elementarbejdets
færdiggørelse.
Entreprenøren skal tillægge alle fornødne hejsegrej, stilladser, materiel mv. og
selv udføre fornødne interimistiske afstivninger, ligesom han har ansvaret for
soliditeten
heraf.
7.8
UDBUDSKONTROLPLAN
Udbudskontrolplan giver en summarisk oversigt over minimumskravene til dokumentation for kvaliteten af de anvendte materialer og det udførte
arbejde.
xx
Sagsnavn: x
UDBUDSKONTROLPLAN
Nr.
Sagsnummer: xx
Udført af:
xx
Entreprise: xx
KONTROLAKTIVITETER
KONTROLMETODE
FREKVENS
TIDSPUNKT
Hvor skal der kontrolleres
kontrolleres?
kontrolleres?
kontrolleres?
Hvad skal kontrolleres?
Hvordan
Hvor tit
Hvornår
ACCEPT
KRAV TIL
KRITERIUM
DOKUMENTATION
1.
Modtagekontrol
1.1
Mærkning af elementer
Visuel
Alle emner
Opstart
Entrep. standard
Dok. på tegning
1.2
Beskadigede elementer
Visuel
Daglig
Levering
Udbudsmateriale
Rapport
1.3
Maskinsvejste net
Certific.licens/prøv-
Alle emner
Opstart
Norm, standard/ud-
Følgeseddel
1.4
Beton under kontrolordning
Måleudstyr
5%
Levering
Norm, standard/ud-
Følgeseddel
ning
Sammensætning/konsistens
1.5
Alle andre produkter
budsmat.
budsmat.
Visuel
10%
Levering
Norm, standard/ud-
Følgeseddel
budsmat.
2.
Proceskontrol
2.1
Placering af elementer
Visuel
Alle emner
Afslutning
Udbudsmateriale
Dok. på tegning
2.2
Formarbejde
Visuel/måleudst.
Alle emner
Opstart
Norm, standard/ud-
Følges./Dok. på
budsmat.
tegning
2.3
Armeringsarbejde/bukkested
Måleudstyr
10%
Levering/opstart
Norm, standard/ud-
Skema på forlan-
2.4
Betonfremst. under anerkendt
Måleudstyr
5%
Levering
Udbudsmateriale
Følgeseddel
2.5
Udstøbning af kantbjælke og
Visuel
30%
Efter hver proces
Norm, standard/ud-
Dok. på tegning
2.6
Understopning
Visuel
30%
Efter hver proces
Norm, standard/ud-
Dok. på tegning
budsmat.
gende
kontrolordn.
dækfuger samt fuger mellem vægge
Side 13/13
budsmat.
budsmat.
BEMÆRKNING
7.18
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
7. Betonelementarbejde
2.7
Udtørringsbeskyttelse
Hovedentreprise
Visuel
Daglig
Opstart/afslutning
Norm,
Rapport
standard/udbudsmat
.
2.8
Afformning
Beregning/prøvning
10%
Efter (før) hver
Norm, standard
Beregning/prøvning
2.9
Indstøbningsdele
Visuel/måling
50 %
Før støbning
Udbudsmateriale
Rapport
3.
Slutkontrol
3.1
Mål og tolerancer
Visuel/måleudstyr
3.2
Udseende
Visuel
Daglig
Afslutning
Udbudsmateriale.
Rapport
Alle emner
Afslutning
Udbudsmateriale.
Rapport
proces
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
8.
SMEDEARBEJDET
8.1
Generelt
8.1.1
Grundlag og tegninger
8.1
8.Smedearbejdet
Nærværende beskrivelse og tegninger iht. tegningslisten danner grundlag for
smedearbejdet.
Smedearbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt arbejder, og supplerende
ydelser, der ikke er særskilt beskrevet, skal være medregnet.
Tegninger og beskrivelse gælder hver for sig, således at arbejder hører under
entreprisen, selv om de kun er anført et af stederne.
Ved afvigelser til fællesbetingelser og de dertil hørende bilag skal der i alle
tilfælde foreligge en skriftlig underskreven godkendelse fra Byggeledelsen.
8.1.2
Leverandørforskrifter
Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport,
lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes,
hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet.
8.1.3
Relationer til andre arbejder
Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at
godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra hovedentreprenørens tilsyn,
således at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til
stede. Entreprenøren skal straks rette henvendelse til hovedentreprenøren, hvis
forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til
stede.
Der skal gives fornøden tid til anbringelse af bygningsdele og installationer fra
øvrige entreprenører.
Entreprenøren må i samråd med øvrige entreprenører etablere det nødvendige
samarbejde, således at arbejdet kan foregå kontinuerligt, og uden at de enkelte
øvrige entreprenørers folk forsinkes.
8.1.4
Arbejdets omfang
Smedearbejdet omfatter nedennævnte bygningsdele og andre ydelser, som er
nærmere beskrevet i denne beskrivelse og/eller vist på tegningerne.
I arbejdet indgår samtlige materialer, leverancer og arbejdspræstationer til
arbejdets fulde færdiggørelse, således også alle sædvanlige og naturlige følgeog biydelser, som ikke er selvstændigt beskrevet.
Alle stålplader, tilpasningsplader, bolte, møtrikker, svejsesømme, franske skruer,
skiver, klæbeankre m.v., som er nødvendige for montering af stålemnerne, skal
være indeholdt i tilbuddet.
Bygningsdele
1. Stålbjælker i tag over sal, inkl. øjebolte
2. Stålbjælker/-søjler i trappe-/elevatortårn
3. Stålsøjle i hjørne ved skuespillergarderobe
8.2
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
8.Smedearbejdet
Hovedentreprise
4. Udveksling i facade over dør ud til trappetårn
5. Udvekslingsbjælker og søjler i teknikskakt
6. Stålsøjle i hjørne ved foyer
7. Brandmaling af stål
8. Øvrig maling af stål
Kvalitetssikring
Udføres i henhold til beskrivelse 16. Kvalitetssikring
Byggesagsorienterende dokumenter.
•
Referencer
•
Arbejdsbeskrivelse
•
Arkitekt- og Ingeniør tegninger iht. tegningsfortegnelser
•
Tidsplan
•
Tilbudslister
•
Fællesbetingelser
Referencer
For arbejdet i hele byggeriet er nyeste Bygningsreglementet og dennes
henvisninger gældende. Herudover er alle relevante gældende danske
standarder, love, normer, vejledninger og anvisninger gældende.
Der henvises yderligere til fællesbetingelser og tilhørende bilag.
8.1.5
Arbejdets kvalitet
Kvalitetsspecifikation
Materialer
og
arbejdsudførelse
skal
være
af
kvalitet
svarende
til
god
håndværksmæssig praksis. Ved kvalitet forstås produktets eller ydelsens
egenskaber.
Miljø- og kontrolklasser, brandkrav og lydkrav for de enkelte bygningsdele er
specificeret på tegningerne og/eller i bygningsdelsbeskrivelserne.
Entreprenøren foretager modtagekontrol, som skal omfatte visuel kontrol af
udformning, overflader, svejsesømme og stikprøvevis målkontrol. Certifikater og
attester for materiale, svejser, svejsekontrol og eventuelt yderligere krævede
prøvninger afleveres til bygherrens tilsyn, inden ståldelene indbygges.
Efter
montage
kontrolleres
Opmåling dokumenteres.
indbygningsmål
inden
eventuel
omstøbning.
Principielt
Samtlige stålbyggeri såvel som forstærkningsbyggeri og underkonstruktioner
skal udføres i varm forzinket udførelse. Svejsede forbindelser af forzinkede
bygningsdele på byggepladsen er ikke tilladelige.
Samtlige forbindelser af forzinkede bygningsdele skal udføres som skruede
Syddjurs Kommune
8.3
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
8.Smedearbejdet
forbindelser. Kold forzinkning på byggepladsen er utilladelig.
Kvalitetsovervågning
Ud over det i fællesbetingelserne angivne gælder:
Entreprenøren skal selv kvalitetsovervåge sit arbejde. Bygherrens tilsyn fører
stikprøvekontrol med arbejdets udførelse og kontrol med entreprenørens egen
overvågning.
Vedrørende dokumentation for den udførendes kvalitetsovervågning gælder de
generelle regler anført i fællesbetingelserne.
8.1.6
Mål og tolerancer
Kvalitetsspecifikation
De enkelte bygningsdele skal placeres efter målafsætningslinjer og -planer, jf.
DS 2111.6 og DS 1012, således at fejlophobninger undgås. Krav til afsætning og
kontrolmåling af målsætningen samt fejlgrænser herfor skal overholde kravene i
DS/ISO 4463.
Det er kun mål, der er af særlig betydning for sammenbygningen eller andre
brugskrav, som er forsynet med toleranceangivelse. Andre mål skal overholdes
med en nøjagtighed, der svarer til god håndværksmæssig udførelse under
hensyntagen til målets størrelse.
Ved toleranceangivelser er anvendt principperne i DS 1050. Basismålene er de
mål, der er angivet på tegningerne. Ved placeringsmål anvendes målet til den
nærmeste kendte modullinje som basismål, medmindre andet fremgår af
tegningen. Den størst tilladte afvigelse er angivet i bygningsbeskrivelserne eller
på tegningerne som ± ½ T, hvor T er tolerancen.
Kvalitetsovervågning
Den udførende skal under arbejdets udførelse kontrollere, at målene overholdes
med den krævede nøjagtighed.
På forlangende af bygherrens tilsyn skal den udførende endvidere dokumentere
størrelsen af mål, om hvis nøjagtighed der rejses berettiget tvivl, eksempelvis
dersom der opstår vanskeligheder med overholdelse af afledte mål.
8.2
GENERELLE ARBEJDSANVISNINGER
8.2.1
Geometritolerancer
Nedenstående tolerancekrav er gældende, hvor andet ikke er anført.
Generelt
gælder,
at
konstruktionselementerne
skal
have
en
tildannelsesnøjagtighed, så de uden tvang kan bringes i korrekt indbyrdes
stilling i konstruktionen.
Forhåndsudbøjningen for søjler og trykstænger må ikke overstige 0,001 x L, hvor
L er søjlens fri søjlelængde.
Ved montage må søjlers eller bjælkers skråstilling ikke overstige 3‰ ved måling
af hældning af centerlinje i forhold til teoretisk centerlinje.
Konstruktionsdelenes centerlinjer må ikke afvige mere i forhold til et rumligt
koordinatsystem end ± 5 mm.
Montagebeslag
og
montagehuller,
ud
over
hvad
der
fremgår
af
8.4
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
8.Smedearbejdet
Hovedentreprise
entreprisegrundlaget, må ikke udføres uden forudgående aftale med tilsynet.
8.2.2
Retning og bukning
Alt stål skal rettes omhyggeligt og uden, at der derved opstår dybe mærker i
materialet. Plader skal rettes ved valsning eller hamring på rette plan og først
efter tilklipning.
Retningen skal normalt foretages koldt. Kun hvor der er tale om ret skarpe
bukninger, må retningen udføres i lys rødvarme. Det tillades ikke at søge at
forlænge materialet ved koldsvejsning. Lokal retning af plader, stålprofiler o.a.
foretages ved valsning eller presning i kold tilstand, såfremt største plastiske
bøjning ikke herved overstiger 2%.
8.2.3
Bolte
Der anvendes kvalitet og udformning som anført i nedenstående.
Bolte og skruer: Kvalitet 8.8 ifølge DS/EN ISO 898-1
Udformning iht. DS/ISO 272
Møtrikker:
Kvalitet 8 ifølge DS/EN 20898-2
Udformning iht. DS/ISO 272
Det tillades, at gevindet strækker sig højst 1/5 af godstykkelsen ind i den
elementdel, der ligger nærmest møtrikken.
Boltene skal have tilstrækkelig længde til, at møtrikken er i indgreb med
boltegevindet i hele sin højde.
8.2.4
Boltesamlinger Kvalitetsspecifikationer
Forskellen mellem huldiameter og skaftediameter må ikke overstige 1,0 mm for
skaftediametre < 16 mm og ikke overstige 1,5 mm for skaftediametre > 16 mm.
Hullernes størrelse afpasses således, at der efter maling eller varmforzinkning
ikke skal foretages yderligere tilpasning.
Hulkanter skal være fri for grater.
Der skal anvendes underlagsskive og fjederskive under møtrik. Ved skrå
anlægsflader anvendes kileformede skiver.
Alle bolte skal sikres mod løsdrejning ved brug af kontramøtrikker eller lignende.
Boltehuller skal normalt bores, men ved godstykkelse < 10 mm og stålkvalitet S
235 JR G2 tillades lokning.
Der lokkes med en diameter, der er mindre end 3 mm mindre end den endelige
diameter, til hvilken der derefter opbores.
Forankringsanordninger udføres og placeres som vist på tegninger.
8.2.5
Konstruktionsstål Generelt
Hvis ikke andet fremgår af projektmaterialet, anvendes varmvalset, ulegeret,
svejseligt stål i kvalitet S 235 JR G2 i henhold til DS/EN 10025 leveret med
dokumentation i henhold til DS/EN 1993 (Eurocode 3) med tilhørende vejledning
og tilknyttede standarder.
RHS profiler dog i kvalitet S 355 J 2H i henhold til DS/EN 10210.
Hvor der er foreskrevet rustfast stål (RF) uden nærmere specifikation, anvendes
Syddjurs Kommune
8.5
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
8.Smedearbejdet
kvalitet AISI 304 indendørs og AISI 316 udendørs. Rustfri stål skal fremstå med
bejdset overflade.
Materialer i skal leveres med certifikat i henhold til DS/EN 10204. Kravene til
certifikatet fremgår af DS/EN 1090-2 og DS/EN 10025-1, tabel B1.
Ståldele, der er forlangt sikret mod lagdeling, skal ultralydprøves iht. DS/EN
10160.
Ståldelene skal leveres i et stykke og må ikke være forsynet med svejsninger ud
over dem, der er vist på de tilhørende tegninger.
Ståldelene skal med hensyn til længde, tværsnitsmål og formrigtighed overholde
de leveringstolerancer, der er gældende ifølge DIN-norm for de aktuelle
produkter.
Materialerne skal være fri for ydre og indre fejl, som kan nedsætte
konstruktionens bæreevne eller funktionsduelighed i øvrigt, forkorte dens
anvendelsestid
eller
forringe
materialets
brugbarhed
ved
den
følgende
bearbejdning.
Rusttæringer af sværere grad end rustgrad C iht. DS/EN ISO 8501-1 accepteres
ikke.
Dele med synlige fejl bliver kasseret. Konstruktionsdele, som kasseres af
bygherrens tilsyn, skal erstattes af nye på entreprenørens bekostning.
8.2.6
Kvalitetsovervågning
Der udføres stikprøvevis (i et omfang af ca. 5%) kontrol med at:
•
Bolte og skruer har korrekt kvalitet, dimension, skaftelængde, gevindlængde
og overfladebehandling
•
huller har de foreskrevne størrelser
•
korrekte bolte er anvendt i de forskellige samlinger, såfremt der anvendes
flere kvaliteter/dimensioner
Der udføres fuld kontrol på, at ingen samlingselementer mangler og at bolte- og
møtrikhoveder har fuldt anlæg. Skriftlig dokumentation herfor skal foreligge.
8.2.7
Svejsesamlinger Kvalitetsspecifikation
Svejsesømmen skal være den til formålet bedst egnede. Anvendelseskategori,
produktionskategori og udførelsesklasse vælges jævnfør tabel B1,B2 og B3 i
DS/EN 1090-2. Disse vil være angivet på tegninger.
Alle svejsesømme skal være uden bundkærv, sidekærv, blærer eller revner og
være glatte.
DS/EN ISO 3834 er gældende for den generelle udførelse og styring af
svejsearbejdet.
Endvidere gælder nedenstående for svejsearbejdet:
Svejsere, som udfører klassificerede konstruktionssømme, skal, før arbejdet
påbegyndes, have bestået den i DS 322 beskrevne relevante arbejdsprøve eller
tilsvarende.
Rækkefølgen for udførelse af svejsesømme skal fastlægges således, at den
færdige konstruktion optræder med så små egenspændinger og deformationer
som muligt.
8.6
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
8.Smedearbejdet
Hovedentreprise
For klassificerede svejsesømme må der ikke forekomme svejsefejl af sådanne
typer og i et sådant omfang, at kvalitetskravet til den pågældende svejsesøm
ikke er opfyldt.
Kvalitetskravene til klassificerede sømme er som angivet i DS/EN 17635.
Tilsatsmaterialerne skal have en sådan kvalitet, at de giver svejsesømmene en
styrke og slagsejhed, der mindst svarer til konstruktionsstålet.
For elektroder til manuel lysbuesvejsning skal emballagemærkning være i
overensstemmelse med DS/EN 13479 og angive tilstrækkelig høj styrke- og
kvalitetsklasse i relation til de anvendte grundmaterialer.
For stumpsømmenes vedkommende lægges der stor vægt på, at svejsesømmene
får ensartet bredde. For kantsømmenes vedkommende kræves, at dele, der skal
svejses, slutter tæt overalt.
Alle ubenævnte svejsesømme udføres med a-mål = 5 mm.
8.2.8
Kvalitetsovervågning Partiopdelingsplan
Der skal udarbejdes partiopdelingsplan for kontrol af svejsesømme.
For de klassificerede konstruktionssømme skal der udarbejdes en plan, der
redegør
for
de
kontrolpartier,
svejsesømmene
gennemførelsen af sømkontrollen, jf. DS/EN 1090-2.
tænkes
opdelt
i
ved
Planen skal i god tid, inden svejsearbejdet igangsættes, sendes til tilsynet til
gennemsyn og for eventuelle kommentarer.
8.2.9
Kontrolplan
Der skal udarbejdes en plan, der redegør for, hvorledes udførelsen af
svejsearbejdet
dokumenteret.
og
de
færdige
svejsesømme
forudsættes
kontrolleret
og
Planen skal tage højde for følgende forhold:
•
Der kræves "normal kontrol" i henhold til DS/EN 1993 for de anvendte
sømklasser, hvorved kontrolomfang af og kvalitetskrav til sømmene er givet i
DS/EN 1090-2
•
Konsekvens af ikke opfyldte sømkrav resulterer, ud over reparation, i
udvidelse af kontrolomfang i henhold til DS/EN 1090-2.
•
Smeden fører tilsyn med udførelsen, herunder stikprøvevis kontrol af, at
svejseplan og partiopdelingsplan følges
•
Den skal redegøre for de metoder, der tænkes anvendt til sømkontrol af de
forskellige sømme.
Denne plan skal ligeledes i god tid, inden svejsearbejdet igangsættes, sendes til
tilsynet til gennemsyn og for eventuelle kommentarer.
8.2.10
Udførelse af svejsekontrol
Der udføres svejsekontrol i henhold til kontrol- og partiopdelingsplan.
Syddjurs Kommune
8.7
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
8.Smedearbejdet
Ved tilrettelæggelsen af arbejdets og kontrollens udførelse skal smeden give
tilsynet mulighed for at iværksætte egen stikprøvekontrol af svejsesømme, uden
at dette vil give anledning til ændring af arbejdets udførelsestakt.
Navneliste over de svejsere, der skal udføre klassificerede konstruktionssømme,
samt kopi af deres svejsecertifikater skal sendes til tilsynet, inden svejsearbejdet
igangsættes.
Svejsecertifikaterne skal opfylde bestemmelserne i DS 322 og skal være gyldige
med hensyn til de godstykkelser, svejsestillinger og materialer, de pågældende
svejsere skal arbejde med. Certifikaterne skal tidsmæssigt være gyldige.
8.2.11
Korrosionsbeskyttelse Maling
Malerarbejdet skal udføres iht. DS/EN ISO 12944. Krav til malerbehandling kan i
den enkelte bygningsdelsbeskrivelse eller på tegningerne være specificeret som
et MBK-nummer. Hvor der ikke er angivet et MBK-nummer, skal entreprenøren
selv fastsætte en overfladebehandling, der som minimum opfylder de stillede
krav til korrosionsbeskyttelse. Entreprenørens valg af malingssystem forelægges
tilsynet til godkendelse inden udførelse.
Inden påføring af malingssystemet skal overfladerne renses ved sandblæsning
svarende til SA 2½.
Alle beslag skal påsvejses stålemnerne, inden korrosionsbeskyttelsen udføres.
Med hensyn til udfaldskrav henvises til den enkelte bygningsdelsbeskrivelse.
8.2.12
Varmforzinkning
Stålprofiler
som
leveres
og
skal
korrosionsbeskyttes
svarende
til
korrosionskategori C3. Stålprofiler korrosionsbeskyttes ved varmforzinkning.
Ved udvendig stål korrosionsbeskyttes stålet til korrosionskategori C4.
Varmforzinkningen udføres iht. DS/EN ISO 1461.
Profilerne skal inden levering til værket, som udfører varmforzinkningen, være
renset for maling, klistermærker, fedt, olie og grovrust. Entreprenøren skal sikre
sig, at værket forbehandler emnerne ved neddypning i syrebad. Såfremt
entreprenøren ikke selv fjerner skæreolie, svejsefedt m.v. fra stålemnerne, er
entreprenøren forpligtet til at orientere sig om værkets "positivliste" med hensyn
til, hvilke former for olie og fedt syrebadet kan fjerne.
Entreprenøren skal sikre sig, at stål, som varmforzinkes, har et siliciumindhold
på minimum 0,20%.
For godstykkelse t > 5 mm anvendes middel zinktykkelse på 115 µm, lokalt
minimum 100 µm. For godstykkelse t < 5 mm anvendes middel zinktykkelse på
60 µm, lokalt minimum 50 µm.
Stålemner varmforzinkes inden levering på pladsen.
Alle beslag skal påsvejses stålemnerne, inden korrosionsbeskyttelsen udføres.
For varmforzinkede stålkonstruktioner, som er synlige i det færdige byggeri,
gælder følgende udfaldskrav:
Overfladen skal fremstå glat, jævn, uden buler, ridser eller mærker. Der
accepteres stedvis ikke mønsterdannende forekomster af toppe, grater og spor
med højde/dybde under 0,2 mm. Porer med størrelse 2 til 5 mm må forekomme
med maksimalt 10 stk. pr. 1 m² og ikke udpræget i ansamlinger
8.8
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
8.Smedearbejdet
8.2.13
Hovedentreprise
Reparationer
Skader
på
malede
konstruktioner
skal
udbedres
efter
samme
krav
til
forbehandling og malingssystem, som generelt er krævet for den pågældende
konstruktionen.
Varmforzinkning, som er beskadiget ved svejsning, skærebrænder, boring, filing
eller lign., repareres ved fornyet varmforzinkning.
Reparation af skader på varmforzinkede konstruktioner skal udbedres efter
anvisningerne i DS/EN ISO 1461. Skader og zinkafskalninger skal repareres efter
de samme metoder og efter de samme retningslinjer, som gælder for bare
pletter, jf. standardens afsnit 6.3.
8.2.14
Kvalitetsovervågning
Udfaldskrav
Stålentreprenøren skal sikre, at stålemnerne på udsatte steder er forsvarligt
inddækket, således at der ikke under det videre byggeforløb sker skader på
overfladen. Eventuelle skader på de behandlede emner inden aflevering er
bygherren uvedkommende og skal repareres af stålentreprenøren. Såfremt andet
ikke er aftalt, skal stålentreprenøren sørge for, at inddækning fjernes inden
aflevering af byggeriet.
8.2.15
Rengøring og aflevering
Samtlige monterede dele skal rengøres inden afleveringen. Emnerne skal
fremtræde helt i orden, således at eventuelle skader, som emnerne har fået
under byggeperioden, er afhjulpet. Ligeledes skal alt grej m.v. være fjernet fra
bygning, grund og vej.
8.3
BYGNINGSDELSBESBESKRIVELSE
8.3.1
Generelt
For arbejdets udførelse og materialeleverance henvises til projektmaterialet.
8.3.2
Stålbjælker/-søjler og udvekslinger
Kvalitet, udførelse og dimensioner iht. Projektmateriale.
8.3.3
Maling af stål
Brandmalingen påføres med Airless-sprøjte, således at der ikke forekommer
ujævnheder, og stålet herved fremstår med glat overflade.
Der må under ingen omstændigheder bruges nogen form for sandspartel til at
jævne ujævnheder ud.
Som topcoat bruges en almindelig akrylmaling.
Følgende stål udføres med brandmaling - inden topcoat:
•
Stålsøjler i trappe-/elevatortårn
•
Stålsøjle i hjørne ved foyer
Følgende stål leveres grundmalet med primer – korrosionsklasse C1.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
•
Stålbjælker i tag over sal (øjebolte dog RAL 7021)
•
Udveksling i facade over dør ud til trappetårn
•
Udvekslingsbjælker og søjler i teknikskakt
•
Stålsøjle i hjørne ved skuespillergarderobe
8.9
8.Smedearbejdet
Følgende stål leveres færdigmalet - RAL 7021.
•
Øjebolte (stålbjælker i tag over sal)
•
Stålbjælker i trappe-/elevatortårn
•
Stålsøjler i trappe-/elevatortårn (som topcoat på brandmaling)
•
Stålsøjle i hjørne ved foyer (som topcoat på brandmaling)
•
8.10
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
8.Smedearbejdet
8.4
Hovedentreprise
KONTROLPLANER
Efterfølgende er indsat kontrolplaner, som angiver minimumsomfanget af den
ønskede kvalitetssikring.
KRAV TIL KONTROLPLAN
Emne
Metode
Omfang
Tidspunkt
Projektgranskning
Hele projektet
Før værksteds-
Generelt
Udbudsprojekt
arbejder opstartes
Entreprenørens
Kontrol af
Hele
Før værksteds-
projektering
projektering
projekteringen
arbejder opstartes
Kontrolparti
Udarbejdelse af
Hele
Før værksteds-
kontrolplan
konstruktionen
arbejder opstartes
Kontrol af
100%
Før udførelse
Kontrol af
Emner krævet fri
Før værksteds-
dokumentation
for lagdeling:
arbejder opstartes
Materialer
Stålkvaliteter
certifikater og
følgesedler
Lagdeling
100%
Tilsatsmaterialer
Kontrol af
100%
Før udførelse
100%
Før udførelse
100%
Før udførelse
100%
Før værksteds-
datablade og
følgesedler
Bolte
Kontrol af
mærkning og
følgesedler
Understøbnings-
Kontrol af
materialer
datablade og
følgesedler
Fremstilling
Arbejdstegninger
Kontrol af
arbejdstegninger
Produktions-
Granskning
arbejder opstartes
100%
Planlægning
Geometri
Før værkstedsarbejder opstartes
Måling
Hovedmål: 100%
Under fremstilling
Sekundære
og efter montage
mål: Stikprøver
Kontaktflader i
Visuel
friktionssamlinger
Måling
Færdige komponenter
Visuel
100%
På værksted
100%
Ved modtagelse
Syddjurs Kommune
8.11
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
8.Smedearbejdet
fra værksted
på byggeplads
Svejsning
Svejse-
Granskning
100%
kvalifikationer
Svejsesamlinger
Før værkstedsarbejder opstartes
Visuel
ENV 12.4.2
Efter svejsning
Metode
Omfang
Tidspunkt
Visuel.
100%
Under udførelse
Hvert system, der
Før udførelse
NDT kontrol
Emne
Mekaniske samlingselementer
Boltesamlinger
Overværelse af
tilspænding
Overfladebehandling
Entreprenørens
Granskning
Arbejdsbeskrivelse/-
anvendes
instruktion
Reparationsprocedurer
Granskning
Hvert system, der
Før udførelse
anvendes
Modtagekontrol
Visuel
Ved hver
Ved modtagelse
leverance
Ståloverflader, rustgrad
Visuel
og overfladefejl
Rengøring, affedtning
Hver malings-
Før maling
påføring
Visuel
Hver malings-
Før maling
påføring
Klimakontrol, stål og
Måling
luft
Mekanisk rensning,
Visuel
rensningsgrad
Løbende under
Start og hver 3.
udførelse
time
Hver malings-
Før maling
påføring
Mekanisk rensning,
Visuel/ruheds-
Hver malings-
ruhed
komparator
påføring
Maling, udseende
Visuel
Hver malings-
Før maling
Under udførelse
påføring
Slutkontrol, lagtykkelse
Elektromagnetisk
Stikprøver
Efter udførelse
af den færdige
tykkelsesmåling
Metode
Omfang
Tidspunkt
Granskning
100%
Før montage
behandling
Emne
Montage
Planlægning
opstartes
8.12
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus
Rønde
8.Smedearbejdet
Interimsunder-
Hovedentreprise
Granskning
100%
støtninger
Før montage
opstartes
Geometri tilstødende
Visuel
Kontrol af
Før værksteds-
bygningsdele
Måling
grænse-flader
arbejder/montage
opstartes
Ankerbolte
Visuel
Placering
Inden faststøbning
Måling
Tilspænding
og under
tilspænding
Understøbninger
Geometri færdig
Visuel
Materialekvalitet.
Før og under
Granskning
Understøbning
udstøbning
Måling
Hovedmål: 100%
Efter udførelse
konstruktion
Sekundære mål:
Stikprøver
Acceptkriterier: Se beskrivelse
Karakter af entreprenørens dokumentation:
66666
1. Udleveres i kopi til fagtilsynet
2. Tilgængeligt for fagtilsynets stikprøver eller
kontrol
3. I entreprenørens besiddelse
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i
Hovedentreprise
9.
MURERARBEJDET
9.1
GENERELLE BESTEMMELSER
9.1.1
Arbejdets omfang
9.1
9. Murerarbejde
Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af
samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i
tegningsfortegnelsen nævnte tegninger.
Kun hvor det helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført, at
enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for
entreprisen.
Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig
håndværksmæssig praksis og i god kvalitet.
Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport,
ophejsning og midlertidige understøtninger.
Under nærværende afsnit omfattes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige
tillægsydelser ikke er nævnt:
-
De- og genmontering af tagsten på Hotellet
Puds på gavl af Hotellet suppleres samt Sylan-behandling
Tilmuring og tilpasning af vindues- og dørhuller, inkl. puds
Klinkegulv i kælder, inkl. sokkelklinker
Vægfliser i toiletter og over inventar i café
Granulatfyld mellem ny og eksisterende bygninger
Diverse pudsreparationer og efterstøbninger efter nedbrydninger
installationsarbejde
Tilpasning af eksisterende teglydervægge til ny bygning
Anhydrit-slidlag
og
DIVERSE
- Kvalitetssikring
- Byggepladsindretning mv., jf. byggepladsbestemmelser/PSS og byggepladsplan
9.1.2
Normer og forskrifter
Følgende generelle forskrifter og normer er gældende, med mindre andet er særligt
foreskrevet:
-
Dansk Ingeniørforenings norm for murværk.
Dansk Ingeniørforenings norm for stålkonstruktioner.
Alt udvendigt murerarbejde skal udføres i miljøklasse "moderat"
"Opslagsbog for det murede byggeri", udgivet af Murerfagets Oplysningsråd.
Murerhåndbog, seneste udgave, udgivet af Kalk & Tegl, Information.
Mørtelteknik, cementholdig murmørtel, betonteknik, udgivet af CTO
Murerfagets byggeblade som angivet i murerhåndbog.
SBI-anvisning nr. 200, vådrum.
Alle i seneste og nyeste udgave
9.1.3
Mål- og højdeafsætning
Al afsætning af mål og højder, der er nødvendig for udførelse af denne entreprise,
påhviler entreprenøren.
Murerentreprenør afsætter og vedligeholder 1 m mærker til 2 sider i alle dørhuller.
9.2
9. Murerarbejde
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
Skal være med gult vandfast kridt.
9.1.4
Fagbeskrivelse
Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som
måtte berøre nærværende arbejder.
9.1.5
Transport til samt aflæsning og oplagring på byggeplads
- af alle senere nævnte materialer skal ske på en sådan måde, at de ikke
beskadiges.
Stenstabler skal stå på tørt underlag og skal tildækkes i nedbørsperioder og under
eventuelle arbejdsstandsninger. Mørtelbænke skal udenfor arbejdstiden tildækkes
mod sol og nedbør. I perioden fra 1. oktober til 30. april skal stenstabler såvel som
sten og mørtelbaljer på stilladser tildækkes mod nedbør og frost, ligesom
mørtelbænke skal være isoleret mod frost.
9.2
MATERIALER
9.2.1
Teglsten generelt
Teglsten skal leveres med varedeklaration fra teglværk tilsluttet "Dansk
Murstenskontrol". Entreprenøren skal dokumentere, at stenene er underkastet
kontrollen og overholder stenklassen, at stenenes minutsugning er 1,0 - 2,0 kg/m2,
at facadestenene er vejr- og frostfaste samt opfylder kravene i DS 414.
Varedeklaration skal omfatte alle normer under Eurocode 6, (tidligere DS-norm
DS414.)
Sten med normalformat:
- 3/4 sten:
168 x 228 x 54 mm
- 1/2 sten :
108 x 228 x 54 mm
Omfang i henhold til plantegninger.
Facadesten
Facadesten til indbygning i eksist. facader i blank mur skal være i struktur og farve
som eksist. Prøve fremlægges for tilsynet til godkendelse.
9.2.2
Mørtler
Mørtler skal være blandet af fabriksfremstillet mørtel som funktionsmørtel FM5, fra
et mørtelværk, der er tilsluttet "Dansk Mørtel-kontrol" og i henhold til Eurocode 6.
(Tidligere DS-norm: DS 414.)
Mørtel skal færdigblandes på maskine.
Fugning skal ske med samme indfarvede mørtel. Svarende til funktionsmørtel FM5
farve efter nærmere aftale.
Murmørtel: KC 50/50/700.
Grovpudsmørtel og vandskuringsmørtel: KC 50/50/700
Finpudsmørtel: K 100/300, max 1 mm korstørrelse
Puds på sokkel og kældervæg: C 100/400
9.2.3
Murbindere
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i
Hovedentreprise
9.3
9. Murerarbejde
Der anvendes 4 mm rustfaste bindere uden drypbøjning, med 8 stk. pr. m2
murværk i hulmur, udført i henhold til Eurocode 6. (Tidligere DS-norm: DS 414.) NB.
Der undlades bindere i udv. hjørner, jf. norm. Murbindere er monteret af
betonelementleverandøren.
9.2.4
Fugtmembraner
-
9.2.5
Cement
-
9.2.6
skal være basiscement. I perioden 1. oktober - 30. april skal der anvendes rapidcement.
Isolering
-
9.2.7
til fugtspærre i sokkel skal være murpap PF 2000 med tilhørende klæber.
skal i murværk være Stenuldsbatts kl.34, hvor ikke andet er angivet.
Stenuldsgranulat som Rockwool Granulat PRO til indblæsning.
Fundamentsblokke og -mursten
Letklinkerblokke og -mursten som Leca/Fibo eller tilsvarende produkter.
9.2.8
Vægfliser
Fliser i fabrikat, type og størrelse, iht. Farve- og materialeoversigt.
Fliser skal forelægges tilsynet til godkendelse.
Synlige kanter skal være fuldstændigt glaserede.
9.2.9
Gulvklinker og sokkelklinker
Gulvklinker i fabrikat, type og størrelse, iht. Farve- og materialeoversigt.
Sokkelklinker leveres enten fra fabrik i 50 mm højde eller tilskæres på pladsen
med vådskærer.
9.2.10
Fliseklæber
Produkt for klæber skal være fleksibel beregnet til gulvvarme. Farven på
klæbemassen må ikke være synlig gennem fliserne. Primer som LIP dybdegrunder.
9.2.11
Flisefuge
Produkt for fuger i fliser på vægge skal være fleksibel fuge og svare til klæber.
Farve iht. aftale.
9.2.12
Elastisk fuge i fliser
Skal være højelastisk Sanitetssilicone på bagfyld som f.eks. 6 mm nylonfugesnor,
skumprofil eller sliptape. Farve på fugemasse aftales med tilsyn før udførelse.
Primer i kvalitet svarende til fugemasse.
9.2.13
Anhydritslidlag
-
9.2.14
Som Knauf AE30 flydeanhydrit. Udføres ved pumpning fra mobilt anlæg.
Der leveres og udføres de nødvendige primere, skillelag, fugtspærre og
afgrænsninger mod vægge, iht, leverandørens anvisninger.
Sylanbehandling
Sylan UNO imprægnering foretages på frilagt gavl på Hotellet, Iht. konsulentens
anvisninger.
9.4
9. Murerarbejde
9.2.15
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
Diverse
Byggeskum må ikke anvendes.
9.3
KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE
9.3.1
Måltolerancer
Tolerancer til tildannelse, montage og udførelse:
-
Placering i forhold til modullinier ............................................ +/
Placering af åbninger.............................................................. +/
Åbningers størrelse ................................................................ +/
Max. afvigelse fra plan på snorsiden over 2 m retskede ..........
Afvigelse fra lodlinie ...............................................................
Afretningslag gulv:
- Max. afvigelse fra plan over 2 m retskede ...............................
9.3.2
3
5
4
5
3
mm
mm
mm
mm
mm
2 mm
Generelt for badeværelser
Der skal så tidlig som muligt bygges enkelte badeværelser helt færdigt (mock-up)
som evalueres i fællesskab mellem de involverede entreprenører og byggeledelsen.
Disse mock-ups danner efterfølgende grundlag for de efterfølgende baderum. Det
skal påregnes, at der laves 3 forskellige mock-ups, idet der findes forskellige
badeværelsestyper.
Badeværelsesgulve i gl. værelsesfløj udføres i skærpet kontrolklasse. Alle
delarbejder/arbejdsgange på mock-ups skal præsenteres for tilsynet for
godkendelse inden arbejdet må fortsætte. Der henvises i øvrigt til kontrolplaner i
nærværende beskrivelse.
9.3.3
Opmuring af nye facademur ved tilslutning af baghus til nybygning
Murerarbejdet udføres jf. plantegninger og i tæt samarbejde med tilsynet, mht.
detaljer mv.
Der skal mures med fyldte fuger, både i ligge- og studsfuger, under opmuring efter
nøje afsat skiftegang. Stående fortanding må ikke anvendes uden særlig tilladelse.
Fuger udføres som færdig fuge, med udseende som eksist. fuger.
Der skal medregnes indvendig overfladebehandling som vandskuring og puds,
efter hvad der forefindes det aktuelle sted.
Der må ikke forekomme mørtelrester i hulrummet mellem formur og isolering.
9.3.4
I eksist. murværk udføres følgende ændringer m.v.:
Der udføres de på planer viste lukninger af eksisterende dørhuller med murværk i
dimensioner som eksisterende vægge. Der skal efterfølgende udføres vægpuds på 2
sider til glat flade.
9.3.5
Isolering mod fugt I murværk
I alle ydermure indlægges asfaltpap min. 2,0 kg/m2 mellem sokkel og mur og under
vinduessålbænke. Pappen indmures i bagvæg jf. murerhåndbogen.
Gennembrydninger og hjørner skal tætnes med klæbemasse og ekstra lag.
Der skal udvises stor omhu ved udlægning af pappen på soklen, idet forkant af
pappen skal stå skarpt og tilpasses i forhold til forkant mursten, se Udvendig
sokkelpuds.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i
Hovedentreprise
9.3.6
9.5
9. Murerarbejde
Isolering (varme)
- af ydervægge udføres meget omhyggeligt og med tætsluttende samlinger.
Isoleringen skal monteres før formuren opmures. Det skal sikres, at mineralulden er
monteret med tætte og forskudte samlinger.
Opfyldning af hulrum mellem bygninger med granulat skal foretages ved autoriseret
indblæsningsfirma.
9.3.7
Udvendig sokkelpuds
Nødvendig tilpasning af letklinker-overside og kanter ved vinduer, døre og facadepartier udføres. Letklinker-fundamentsblokke tætnes ved grovgrunding, som
angivet i Leverandør-anvisning, byggeinformationsblad 09-01/95.05.
Ved døråbninger og under vinduer, hvor der er sokkel, pudses op under bundfals på
element med en vinkel på ca. 10 grader ift. vandret. Der skal pudses ind under
element, så der er plads til elastisk fuge på den pudsede flade, så drypfals stadig er
intakt.
Puds holdes fugtigt og afdækket i nødvendigt omfang, således at svindrevner og for
tidlig udtørring undgås.
9.3.8
Puds på nyt og eksisterende murværk efter hullukninger og tilpasninger .
På alle eksist. pudsoverflader skal der foretages en grundig afrensning af
løstsiddende puds efter hullukninger og tilpasninger af vindues- og dørhuller inden
pudsreparation udføres.
Alle eksist. afrensede mure hvor murværk er synligt skal der udkastes til jævn flade.
Udkastet skal først og fremmest sikre at vedhæftningen mellem puds og underlag
er god.
Udkastede overflader skal grovpudses. Udvendige pudshjørner skal forsynes med
hjørne forstærkningsprofil placeret i plan med pudsoverflade.
Mørtel til finpuds skal have maksimal kornstørrelse på 1 mm i diameter. Generel
planhedsafvigelse må maks. være +/- 3 mm på 1 m retskinne.
9.3.9
Gulvklinker og vægbeklædning med fliser
Fugebredde min. 5 mm. Hvor kanter fremstår som fri skal glasuren være fuldt
dækkende.
Afrensning udføres med brug af en af fugefabrikanten godkendt rensevæske incl.
nødvendige afvaskninger til ren overflade.
I h.t. Materiale- og farveoversigt samt i h.t. Rumskema og rumtegninger skal der
udføres gulvklinker og fliser.
Der udskæres for rør i flisevægge. Hvor rørgennemføringer er placeret midt i en
flise, skal der bores. Skæring fra kant må ikke forekomme.
På toiletter leveres og monteres 2 stk. spejle i h.t. opstalt. Spejlene udføres af 2 lag
3 mm lamineret spejlglas, så det er 6 mm i alt. Spejlene monteres med egnet
monteringslim, og der fuges med gummifuge mellem spejl og fliser.
Fliserne og klinker skal opsættes og skæres, iht. rumtegninger og efter aftale med
tilsynet.
Der foretages fugning med elastisk fuge i alle indvendige hjørner og samlinger.
9.3.10
Anhydritslidlag
9.6
9. Murerarbejde
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
I stueetage skal der udføres ca. 75 mm flydeanhydrit eller dermed ligestillet
produkt, således at gulvfladen fremtræder jævn uden brud og synlige kanter.
9.3.11
Udsparing/indmuring og udstøbninger. mv.
VVS-rør og bøsninger
Reparation og udfyldning i vægge og gulve udføres efter indbyggede VVS-rør,
bøsningsdåser brandskabe.
Borede eller udsparede huller i etagedæk i teknikskakt for vandrør, varmerør,
elgitterbakker, ventilationsrør og faldstammer udstøbes i tæt samarbejde med
installationsfagene
9.3.12
Efterreparation
- skal udføres efter andre håndværkere i flere omgange efter tilsynets anvisninger.
Der skal indregnes10 timer og materialer til efterreparationer af murværk og puds
udover det viste på tegninger og beskrevet i nærværende beskrivelse.
9.3.13
Alternative- og enhedspriser
De i tilbudslisten angivne priser udfyldes.
Der konkurreres på disse priser.
9.4
KVALITETSSIKRING OG -KONTROL
9.4.1
Kvalitetssikring
Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at
udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. KS materiale
skal være tilgængeligt for tilsynet i entreprisens skurvogn.
Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i
kontroljournal.
9.4.2
Driftsoplysninger
Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og
leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde,
fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug
for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling
af pedelarbejder.
9.4.3
Kontrolplaner
På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte
ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke
entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er
stillet krav om dokumentation af kvalitetssikring.
Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen, hvor materialet er
anvendt, evt. ved angivelse på vedlagt tegning.
Følgeseddel vedlægges dokumentationsmaterialet.
Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal.
Ved proceskontrol skal foretages fotoregistrering af konstruktioner, samlinger mv.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i
Hovedentreprise
9.7
9. Murerarbejde
MATERIALEKONTROL
Pos. nr.
Kontrolobjekt
Kontrolmetode
Kontrolomfang
9.2.1
Teglsten
Mursten
Varedeklaration
Mærkat fra plastik
Visuel, Følgeseddel
Stikprøvevis
9.2.2
Vægfliser
Varedeklaration
Stikprøvevis
9.2.3
Gulvklinker
Varedeklaration
Stikprøvevis
9.2.4
9.2.5
Fliseklæber
Fugemørtel
Udsnit af pose, følgeseddel
Stikprøvevis
9.2.10
Mørtler
Tilslagsmaterialer
Mørtelsedler
pr. levering
9.2.11
Murbindere
Varedeklaration
Stikprøvevis
9.2.12
Murpap
Prøve og specifikation
Stikprøvevis
9.2.13
Cement
Varedeklaration
Stikprøvevis
9.2.14
Isolering
Varedeklaration
Mærkat fra indpakning
Stikprøvevis
9.2.15
Fugematerialer elastiske Varedeklaration
Stikprøvevis
PROCESKONTROL
Pos. nr.
Kontrolobjekt
Kontrolmetode
Kontrolomfang
9.3.1
9.3.2
9.3.3
Opmuring
Forbandt
Fugning, mørtel
Visuel kontrol af
fuger, udkradsning,
forbandt, stentype,
murbindere, armering
Kontrol ved start af
hver aktivitet +
stikprøvevis
Alle murhuller kontrolmåles + stikprøvevis
9.3.4
Murpapindlæg
Visuel kontrol af
placering, størrelse,
overlæg, sammenklæbning,
tilslutning ved søjler.
Kontrol ved start af
hver aktivitet +
stikprøvevis.
9.8
9. Murerarbejde
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
9.3.5
Isolering
9.3.7
Vægfliser og gulvklinker Bund
Kontrol ved opstart +
Visuel kontrol af udseende,
stikprøvevis
opdeling og afslutninger.
Kontrolmåling af rethed, fuger,
tæthed og højder.
9.3.8
Slidlag inkl. opbygning
66666
Visuel kontrol af
tykkelse, type, evt.
spildmørtel, sammenstødning og monteringsrækkefølge.
Kontrol af bund,
overflade rengøring,
armering, isolering, fald
Kontrolmåling af rethed,
fald, højder og geometri.
Kontrol ved start af
hver aktivitet +
stikprøvevis
Kontrol ved opstart +
stikprøvevis
Syddjurs Kommune
10.1
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
10.
TØMRERARBEJDET
10.1.
GENERELLE BESTEMMELSER
10.1.1.
10. Tømrerarbejdet
Arbejdets omfang
Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af
samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i
tegningsfortegnelsen nævnte tegninger.
Kun hvor det helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført, at
enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for
entreprisen.
Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig
håndværksmæssig praksis og i god kvalitet.
Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport,
ophejsning og midlertidige understøtninger, afstivninger m.m.
Alt beslag, samlingsjern, ankre, søm, skruer, understøtninger m.v., skal leveres og
anbringes, selv om det ikke udtrykkeligt er vist eller beskrevet, men er nødvendigt
for tømrerarbejdets fuldstændige og håndværksmæssige gennemførelse.
Under nærværende afsnit omfattes følgende hovedarbejder, hvor naturlige
tillægsarbejder ikke er nævnt:
-
Træbetonlofter, iht. loftplaner og snit
Vægabsorbenter i sal, iht. snittegninger
Gipsvægge og forsatsvægge
Nyt udvekslingsspær mellem bagbygning og nybygning, inkl. tilpasning af
eksisterende spær, iht. ing.
Tilpasning af tagbelægning og lægter på bagbygning
Skotrendeopbygning mellem trappetårn og Hotellet
Ny gavlvæg i tagrum samt over ny bygning på bagbygning
Let ydervæg på bagside af trappetårn
Skærmvæg omkring ventilationshætter på taget
Levering og montering af stålplader på facader, inkl. monteringsprofiler
Brandisolering af trapezplader i trappetårn
Brandisolering af stålbjælker- og søjler med Fireboard
Udtagning og bortskaffelse af vinduer og døre i hotellet, iht. tegninger
Udvendige vinduer og døre, inkl. ADK og fugning
DIVERSE
- Byggepladsindretning jf. byggepladsbestemmelser/PSS, herunder byggepladsskilt.
- Kvalitetssikring.
10.1.2.
Normer, forskrifter
-
Dansk Standard
Dansk Ingeniørforenings norm Eurocode 5 (Tidligere DS-norm: DS 413) for
trækonstruktioner,
Dansk Ingeniørforenings norm Eurocode 3 (Tidligere DS-norm DS 412) for
stålkonstruktioner,
Brancheforeningens forskrifter for udførelse af materialer og konstruktioner med mindre andet er særligt nævnt
SBI-anvisning 122 og TRÆ 42.
10.2
Rønde
10. Tømrerarbejdet
-
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i
Hovedentreprise
Beskrivelser og anvisninger fra Træbranchens Oplysningsråd.
Materialeleverandørens vejledninger og anvisninger
Alt i seneste og nyeste udgave.
Materialer, som ikke er standardiserede eller specificerede, skal svare til almindelige
handelsvarer. Der henvises i øvrigt til de enkelte afsnit i beskrivelsen.
10.1.3.
Mål- og højdeafsætning
Bygherren foranlediger de i "Fællesbetingelser" angivne linier og faste kotepunkter
afsat. Al yderligere afsætning af mål og højder, der er nødvendige for udførelse af
denne entreprise, påhviler entreprenøren. Såfremt der registreres ukorrekt
monterede bygningskomponenter, udført af anden entreprenør, skal tilsynet
underrettes, inden der "bygges videre på" den konstaterede fejl.
10.1.4.
Fagbeskrivelse
Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som
måtte berøre hans arbejder.
10.2.
10.2.1.
MATERIALER
Konstruktionstræ
Hvor andet ikke er nævnt, skal der anvendes konstruktionstræ K 18. Såfremt der er
stillet krav til T-virke skal dette følges. Træet skal være sorteret og mærket i
henhold til den gældende kontrolordning for konstruktionstræ.
10.2.2.
Bolte, søm, skruer, skudsøm m.v.
Under nærværende entreprise leveres og monteres alle fastgørelsesmidler som eks.
bolte, søm, skruer, ankerstænger, mellemlagsplader mv. til samling mellem
trækonstruktioner indbyrdes samt til fastgørelse og forankring af
trækonstruktionerne til øvrige konstruktioner.
Bolte og skruer med større diameter end 8 mm skal være varmtforzinkede i klasse E
iht. DS/ISO 1459,1460 og 1461 eller rustfrie kl A2. Underlagsplader og evt.
sømbeslag skal være varmtforzinkede som klasse E. Klæbemontage skal være jf.
ing. Boremontage udføres iht. leverandørens anvisninger og med dybdestop.
Skudsøm til montage på stål jf. ing.
10.2.3.
Stålplader udvendig
-
10.2.4.
Facadeplader leveres i type og udseende i h.t. farve- og materialeoversigt
snittegninger og facadetegning.
Hatteprofiler for montering af facadeplader monteres på betonydervæg lodret.
Der skal påregnes opretning af hatteprofiler til fuldstændig lod ved tilpassede
neoprenskiver mellem beton og hatteprofiler.
Facadeplader monteres på hatteprofiler med EPDM-bånd som mellemlæg på hele
fladen af hatteprofil.
Der anvendes galvaniserede skruer med neoprenskive under skruehovedet til
montering af facadepladerne.
Facadeplader leveres med forborede huller for montering, og alle plader opmåles
på pladsen af tømrer inden bestilling afgives.
Alu-vinduer og døre
Som vist på planer, snit, facadeopstalter skal der lev. og monteres de viste
alufacadeparti.
Syddjurs Kommune
10.3
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
10. Tømrerarbejdet
Alle aluminiumsprofiler skal være kuldebroisolerede profiler og tilhørende
komponenter skal være samme fabrikat.
Profilstørrelse er vist 50x150 mm, men skal projekteres af leverandør.
Dæklister 12 mm vandret og 15 mm lodret. Alle dæklister skal males på ender
inden monteringen pga. korrosionsfare.
Ingen synlige skruer.
Dør ind i vindfang monteres med 450 mm lange forkrybbede greb på begge sider.
Der monteres dørautomatik med radar, som åbner begge dørfløje via dørvælger.
Dør til trapperum leveres med karm-overføring og ellåsekasse for ADK. Type på
låsekasse og ADK-anlæg afklares med bygherre, da det skal passe ind i
eksisterende system. ADK-system med on-linekortlæser leveres og monteres af
nærværende entreprise.
Samtlige døre fra sal og direkte til det fri, skal monteres med Push-bar flugtvejs- og
panikgreb i h.t. EN1125 og EN179.
Disse døre skal udføres med en luftlydsisolation på 40 dB, hvilket skal eftervises af
producenten. Det kan accepteres at fyldinger udføres med massiv bagplade
indvendigt for opfyldelse af lydkravet.
Aluminium leveres i ekstruderede profiler, legering AlMgSi 0,5 F 22 i
anodiseringskvalitet iht. Eurocode 9 – (Tidligere DS-norm DS 419).
Pulverlakering min. 80 my med forudgående kromatering.
Alufacader leveres med malet overflade i RAL farve i h.t. Materiale- og Farveoversigt.
Vinduerne er at betragte som en systemleverance, der detailprojekteres og
monteres af entreprenøren iht. arkitektens tegningsmateriale.
Tegningsmaterialet og den medfølgende beskrivelse angiver facadens geometri og
udfaldskrav.
Entreprenøren skal før arbejdets igangsættelse fremlægge nøjagtige konstruktionstegninger i målforhold 1:10, er ansvarlig for de leverede konstruktioners
stabilitet, funktion, tæthed og udførelse samt for overfladernes holdbarhed og
forankring til omgivende bygningsdele.
Isoleringsruder skal være af anerkendt fabrikat tilsluttet kontrolordning jfr. DS
1094.5. Fabrikat skal oplyses.
Glas og fyldninger
Alt glas skal være 3 lags ruder med float glas, 4, 12, 4, 12 ,4 mm med U-værdi max.
0,7, lystransmissionstal LT på 0,71% og en g-faktor på 0,50. Dog skal U-værdien
for det samlede parti være max. 0,8.
Ruder i døre og facadepartier incl. brystninger udføres med sikkerhedsglas, hærdet
/ lamineret iht. oversigt / tegning.
Det påhviler entreprenøren at sørge for, at der anvendes de rette glastykkelser i
henhold til leverandørens tabeller.
Fyldninger leveres i 24 mm opskummede alu-sandwichplader med U-værdi max 0,5.
Fyldinger males i samme farve som vinduesposter.
Emalitglas udføres ved maling af side 2 på 2.glas. Farve iht. farvematererialeoversigt.
Glasisætning.
Entreprenøren skal overveje om det af hensyn til vægt af partier kan betale sig at
lade glas montere efter at vinduespartierne er monteret.
10.2.5.
Lim
Der anvendes lim i overensstemmelse med DS 413, stk. 3.3.
10.4
Rønde
10. Tømrerarbejdet
10.2.6.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i
Hovedentreprise
Gipsplader, bærende dele mv.
Der anvendes Danogips eller Gyproc eller hermed sidestillet i typerne:
- GNE 13 Normal med forsænkede kanter
- 70 mm stållægter
- 195 mm stållægter til let ydervæg
- 25 mm hatteprofiler
- 30 x 30 mm gipsspartelkant
- 15,4 mm brandgips
- 25-30 mm fireboard til brandisolering af stålbjælker, søjler samt teknikskakt.
10.2.7.
Træbetonlofter
Der anvendes træbetonloftplader, iht. farve- og materialeoversigt og loftplaner.
Monteres på C60 skinneprofiler, nedhængt i stropper, i h.t. snittegninger, jf.
fabrikantens anvisninger.
Vægabsorbenter udføres ligeledes i træbeton med pålimet 40 mm mineraluld
10.2.8.
Facadeplade
Der anvendes en cementbaseret glat facadeplade min. 8 mm, i mørk grå, på let
ydervæg trappetårn, skærmvæg omkring ventilationshætter og ny gavl på
bagbygning.
10.2.9.
Vindspærre
Der anvendes 9 mm diffusionsåben cementbaseret vindspærre som Internit LV eller
tilsvarende, inkl. indskudslister af aluminium og tilhørende skruer. Monteres iht.
leverandørs anvisninger.
10.2.10. Træ (indvendigt)
- til afslutnings- og dæklister m.v., som er synlige, skal være fyrretræ, hvis ikke
andet er nævnt, i kvalitet som prima, vellagret fyr, 2. sortering, kernesundt, fri for
blå splint, marv, vindridser, revner, barkslag og store og løse knaster. Fugtindhold
må max. være 9%.
10.2.11. Fugematerialer
-
Fugemasse Sika-Flex - 15 LM eller hermed sidestillet
Primer svarende til fugemasse og fugefladerne
Bundfyldningsmateriale som Sika eller tilsvarende produkt
Fugebånd som Illmod 600, DAFA eller hermed sidestillet produkt
Fugerne skal renses omhyggeligt umiddelbart inden fugningen. Der fuges overalt,
hvor synlige konstruktioner går i mur, og hvor det er angivet på tegninger.
Arbejdet skal udføres af fugefirma, som er tilsluttet FSO.
10.2.12. Damp- og fugtspærre
- Dampspærre skal være 0,2 mm plastfolie som Dafa. Tape som Dafa
dampspærretape.
10.2.13. Afskærmning af taghætter
- Udføres i stålramme i h.t. snit og detaljer, forskalling og facadeplade. Stålramme
monteres med konsolfødder der er beregnet til indbygning i paptag med
fastgørelse i det underliggende betondæk. Alt leveres og monteres under
tømrer.
Syddjurs Kommune
10.5
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
10. Tømrerarbejdet
Konsolfødder skal monteres i samarbejde med tagbelægningsarbejdet, som
inddækker dem med pap.
10.2.14. Isolering
- skal være stenuld kl.37, med mindre andet er angivet på tegninger.
10.2.15. Diverse
- Materialer, der ikke direkte er nævnt under ovenstående er medtaget under ”Krav
til arbejdets udførelse”.
OBS. Der må generelt ikke anvendes byggeskum.
10.3.
10.3.1.
10.3.2.
KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE
Måltolerancer
På
-
tildannelse af emner/elementer:
Konstruktionstræ - længde ............................. +/
Konstruktionstræ - dimensioner ..................... +/
Træspær - ydre geometri ............................... +/
10 mm
2 mm
10 mm
På
-
montage af emner/elementer:
Placering vandret i forhold til modulnet ......... +/
Placering lodret .............................................. +/
Lodstilling ..........................................................
15 mm
8 mm
2,5 0/00
Færdigt bygningsværk:
- Længdemål .................................................... +/
- Detailmål ....................................................... +/
- Højdemål ....................................................... +/
3 mm
2 mm
2 mm
Overflader:
- Max. afvigelse fra plan over 2 m retskede,
lodret og vandret ...............................................
5 mm
Materialers opbevaring m.v.
Alle materialer skal under opbevaring, transport og montage ikke udsættes for
påvirkninger, der er større end forudsat fra leverandør og skal beskyttes mod
vejrlig.
Der skal så tidlig som muligt bygges enkelte badeværelser helt færdigt (mock-up)
som evalueres i fællesskab mellem de involverede entreprenører og byggeledelsen.
Disse mock-ups danner efterfølgende grundlag for de efterfølgende baderum. Det
skal påregnes, at der laves 3 forskellige mock-ups, idet der findes forskellige
badeværelsestyper.
10.3.3.
Stillads
Tømrer leverer og monterer stillads til eget brug, herunder også udvendigt stillads
for montering af stålplader. Det forudsættes at vinduer monteres fra hæve/sænke
stillads med påbygget vinduesmonteringskran.
10.3.4.
Ny gavlvæg på baghus
Der leveres og monteres nyt udvekslingsspær, der bygges på pladsen efter mål.
3 eksisterende spær kortes op og tilsluttes udvekslingsspæret, iht. ingeniør.
Efter oplægning af nyt udvekslingsspær mellem nybygning og baghuset, skal der
opbygges en ny gavlvæg, iht. snittegning 3176-203.
Ifm. udførelsen af dette skal det indregnes at de 2 yderste rækker tagplader
6.6
A. BYGNINGSENTREPRISEN
Langsøhus
6. Tømrerarbejdet
3F - kursuscenter
3141 –
Renovering af 90 værelser samt foyer og grupperum
demonteres, lægter tilpasses, og de demonteres tagplader tilpasses og monteres
igen.
Det skal påregnes at tagplader som tilpasses indeholder asbest, hvorfor de
nødvendige foranstaltninger for overholdelse af AT’s vejledninger skal være
indeholdt i prisen.
10.3.5.
Tilpasning af tag på baghus
-
-
10.3.6.
For indbygning af nyt udvekslingsspær demonteres 2 rækker tagplader fra
den nye gavl. Lægter kortes op og suppleres, når spær er indbygget og
bygget sammen med eksisterende. Herefter genmonteres de demonterede
tagplader.
Arbejdet med tagpladerne skal foregå forsigtigt, så de ikke går i stykker.
Tømrer skal supplere med plader hvis der ikke er nok hele plader, disse kan
eventuelt tages ved nedbrydning af taget der er bygget indover eksisterende
sal.
Lofts- og vægisolering
Isolering skal udføres i de på tegningerne viste dimensioner, oplagt i forbandt og
tæt tilskåret tilstødende konstruktioner m.v.
10.3.7.
Dampspærre
Dampspærre skal udføres i h.t. retningslinier fra gældende byg-erfablad for
dampspærrer.
10.3.8.
Loftsunderlag
Loftsunderlag udføres med respektive nedhængningssystemer og jf. tegning for
loftstyper.
I trapperum monteres der 2 lag brandgips på underside trapezplader inden
træbetonloftet udføres. Brandgipsen fuges absolut tæt langs alle kanter med
brandfuge.
10.3.9.
Træbetonlofter
Træbetonlofter leveres og monteres iht. farve- og materialeoversigt, loftplaner og
rumskema.
Det skal påregnes at pladerne skal tildannes mod vægge. Dette skal gøres absolut
tætsluttende til vægge.
Det skal påregnes at der skal foretages tildannelse af plader for
ventilationsarmaturer, lysarmaturer og flyvepunkter mv.
Der skal påregnes 20 stk. loftplader 60x60 cm i det normale 60x120 cm loft efter
aftale med tilsynet og teknikentreprenører, for inspektionsnadgang over nedhængt
loft.
Plader skal leveres min. 3 uger før opsætning til akklimatisering i bygningen.
10.3.10. Gipsvægge og overvægge
Generelt.
- Fremgår af planer og snit. Der udføres overvægge over vinduespartier og døre i
vindfang.
-
Udadgående gipshjørner skal monteres med 30 x 30 mm hjørneskinner.
Forsatsvægge i baghus
3F - kursuscenter
3141 – Langsøhus
Renovering af 90 værelser samt foyer og grupperum
6.7
A. BYGNINGSENTREPRISEN
6. Tømrerarbejdet
Forsatsvægge i stueetage og 1.sal udføres som stålgipsvægge type Danovæg 0-F3R1
eller hermed sidestillet.
Installationsvæg
Beklædes med 30 mm Fireboard for brandsikring til BS60-krav.
Der skal indregnes 4 stk. 300x300 mm BS60 inspektionslemme i teknikskakten,
efter anvisning fra tilsynet.
Brandsikring af stål
Stålbjælker i trapperum og teknikskakt skal brandsikres med 30 mm Fireboard, der
sikrer BS60-krav.
Stålsøjle i skuespilsgarderobe skal brandsikres med 25 mm Fireboard, der sikrer
BS60-krav.
10.3.11. Byggepladsskilt
Til opstilling ved vej skal der leveres og opstilles skelet med nødv. afstivning for
byggepladsskilt i h.t. byggesagsbeskrivelsen.
10.3.12. Diverse
Der udføres og monteres lysning for tagvindue i trapperum. Lysningen beklædes
med en plade som Cembrit multi Force eller anden fugtbestandig plade til maling.
Lysningen føres helt op til underkant kuppel og 3 cm under træbetonloftet, hvor der
afsluttes med en 15x45 mm træliste til maling.
Der etableres og nedtages 2 stk. skærmvægge i hele bygningens bredde bygget af
træplader på træskelet til lukning ind i bagbygning, efter nedbrydning af eksist.
Bygning. Væggene lukkes tæt mod gulv, vægge og loft.
10.3.13. Efterreparation
-
skal udføres efter andre håndværkere i flere omgange efter tilsynets anvisninger.
10.3.14. Alternative og enhedspriser
De i tilbudslisten angivne enheds- og alternative priser skal udfyldes.
10.4.
10.4.1.
KVALITETSSIKRING OG -KONTROL
Kvalitetssikring
Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at
udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren
udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal.
10.4.2.
Driftsoplysninger
Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og
leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde,
fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug
for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling
af pedelarbejder.
10.4.3.
Kontrolplaner
På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte
ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke
entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er
6.8
A. BYGNINGSENTREPRISEN
Langsøhus
6. Tømrerarbejdet
3F - kursuscenter
3141 –
Renovering af 90 værelser samt foyer og grupperum
stillet krav om dokumentation af kvalitetssikringen.
Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen, hvor materialet er
anvendt, evt. ved angivelse på tegning og følgeseddel vedlægges
dokumentationsmaterialet.
Ved udførelse af proceskontrol skal anvendes fotodokumentation.
Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal.
MATERIALEKONTROL
Pos. nr.
Kontrolobjekt
Kontrolmetode
Kontrolomfang
10.2.1
Konstruktionstræ
Visuel kontrol af
Ved leverance
træets beskaffenhed
+ stikprøvevis
m.h.t. sortering, træsort,
før og efter indbygning
sundhed evt. mærkning
for styrkesortering.
Kontrolmåling af rethed,
dimensioner og fugtindhold.
10.2.2
Imprægnering
Varedeklaration
10.2.3
Isoleringsmaterialer
Varedeklaration
Følgesedler
Ved leverance
10.2.4
Gipsplader vægge
Varedeklaration
Ved leverance
Gipsplader loft
Monteringsvejledninger
Følgesedler
10.2.5
Udv. bekl.plader
Varedeklaration
Følgesedler
Ved leverance
10.2.6
Tagpap
Visuel kontrol af
mærkning
Ved leverance
10.2.7
10.2.8
Zink
Fugematerialer
Varedeklaration
Varedeklaration
Primningsoversigt
10.2.9
Dampspærre
Varedeklaration
10.2.10
Ecophonlofter
Varedeklaration
Følgesedler
10.2.11
Træbetonlofter
Varedeklaration
Følgesedler
Ved leverance
Ved leverance
3F - kursuscenter
3141 – Langsøhus
Renovering af 90 værelser samt foyer og grupperum
6.9
A. BYGNINGSENTREPRISEN
6. Tømrerarbejdet
PROCESKONTROL
Pos. nr.
Kontrolobjekt
Kontrolmetode
Kontrolomfang
10.3.1
Hovedmål
Kontrolmåling af
bygning.
Kontrol ved start af hver
aktivitet samt ved
over-tagelse fra anden
entreprenør
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
Loftisolering
Dampspærre
Loftunderlag
Gipslofter
10.3.6
Visuel kontrol af
Kontrol ved start af hver
fastgørelser, nedaktivitet + stikprøvevis
hængning, tilslutninger
fugning, inddeling,
dampspærre, forskalling
Udskæringer i loft og isolering.
Kontrolmåling af højder,
rethed, befæstelsesafstande.
10.3.7
Lette vægge
Visuel kontrol af underlag, Kontrol ved start af hver
fastgørelser, tilslutninger
aktivitet + stikprøvevis
samlinger og inddækninger.
10.3.8
Brandsikring
Kontrolmåling af højder,
rethed, befæstelsesafstande.
Visuel kontrol af underlag, Kontrol ved start af hver
fastgørelser, tilslutninger
aktivitet + stikprøvevis
samlinger og inddækninger.
Syddjurs Kommune
11.1
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
Snedkerarbejdet
11.
SNEDKERARBEJDET
11.1.
GENERELLE BESTEMMELSER
11.1.1
Arbejdets omfang
11.
Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af
samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i
tegningsfortegnelsen nævnte tegninger.
Kun hvor der helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført, at
enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for
entreprisen.
Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig
håndværksmæssig praksis og i god kvalitet.
Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport,
ophejsning og midlertidige understøtninger.
Under nærværende afsnit omfattes følgende hovedarbejder, hvor naturlige
tillægsarbejder ikke er nævnt:
-
Indvendige døre, inkl. greb, pumper, låsesystemer mv.
Spanske vægge i toiletrum, inkl. døre
Fodlister og lysninger mv.
Håndlister i træ i trapperum
Lamelparketgulv i sal
DIVERSE
- Kvalitetssikring.
11.1.2.
Normer, forskrifter og cirkulærer
-
Dansk Standard
Dansk Ingeniørforenings norm Eurocode 5 (Tidligere DS-norm DS 413) for
trækonstruktioner.
Brancheforeningens forskrifter for udførelse af materialer og konstruktioner,
med mindre andet er særligt nævnt
Materialeleverandørens vejledninger og anvisninger
Alle i seneste og nyeste udgave
Materialer, som ikke er standardiserede eller specificerede, skal svare til almindelige
handelsvarer. Der henvises i øvrigt til de enkelte afsnit i beskrivelsen.
11.1.3.
Mål- og højdeafsætning
Bygherren foranlediger de i "Fællesbetingelser" angivne hovedmodullinier og faste
kotepunkter afsat. Al yderligere afsætning af mål, højder og lignende, der er
nødvendig for udførelse af denne entreprise, påhviler entreprenøren.
11.1.4.
Fagbeskrivelse
Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som
måtte berøre dennes arbejder.
11.2
Rønde
11. Snedkerarbejdet
11.2.
MATERIALER
11.2.1.
Træ
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kultur i
Hovedentreprise
Fyrtræ skal, hvis andet ikke er nævnt, være 2. sortering, nord-svensk fyr, som skal
være kernesundt, fri for splint, fri for marv, vindridser, revner og barkslag samt
store eller løse knaster.
Alle kanter på synlige karme, rammer og lister skal være fri for knaster. Alt karmog rammetræ skal være marvskåret eller opskåret og sammenlimet.
11.2.2.
Indvendige dør- og vinduespartier
Alle dør- og vinduespartier leveres i h.t. Indv. dør- og vinduesoversigt.
Indvendige døre (uklassificerede).
Udføres af 40 mm massive trædøre, malett i farve, jf. farve- og materialeoversigt.
Glasparti og glasdør i vindfang leveres i system som ?????. Der monteres
dørpumpe på dør i h.t pkt. 11.2.3.
Indvendige døre (med brandklasse)
Udføres af massive trædøre med brandklasse som angivet på brandplaner og
malet i farve, jf. farve- og materialeoversigt.
Udføres med brandpasta og stålskinne på gulv.
Der stoppes med stenuld mellem karm og væg.
Branddøre monteres med dørpumper i h.t. pkt. 11.2.3.
Alle branddøre skal være mærket i h.t. regler herom.
Indvendige døre (med lydkrav)
Udføres af massive trædøre med brand- og lydklasse som angivet på
plantegninger og malet i farve, jf. farve- og materialeoversigt.
Udføres med mekanisk bundstykke ved gulv.
Der skal isoleres med stenuld og fuges ved lyddøre.
Bemærk at dør til salen er klassificeret som 40 dB lyddør.
Alle lyddøre skal være mærket i h.t. regler herom.
Karme til døre i prima træ uden bundstykke.
Overflade: færdigmalet.
Karme skal leveres i bredder/dybder, der passer til respektive vægtykkelser, inkl.
eventuelle vægbeklædninger.
11.2.3.
Beslag mvGenerelt gælder nedenstående:
Beslåning
Beslag skal være lette at betjene og monteres efter fabrikantens anvisninger.
Skinner under branddøre.
Bundskinner under branddøre skal bores asymmetrisk med undersænkede
skruehuller.
Hængsler
I indvendige og udvendige døre anvendes dørfabrikantens standardhængsler,
som justeres iflg. Dansk Standard.
Generelt anvendes der 3 stk. hængsler pr. dørplade, dog 4 stk. ved dørbredder
over 10M.
Dørgreb, rosetter og dørstop
Syddjurs Kommune
11.3
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
Snedkerarbejdet
11.
Greb som Ruko-line dørgreb L-19 mm m/roset, nålelejer. AISI 316L
Cylinderrosetter og blindrosetter som Ruko-line. AISI 316L
Dørstop som Ruko-line skildpadde 80x15 mm. AISI 361L.
På toiletdøre monteres Ruko-line toiletbesætning
Dørlukkere
Dør nr. ID04, ID06 og ID08 med ABDL monteres med Assa Abloy
dørlukkersystem med glideskinne og magnetfasthold indbygget i dørlukker, 24
volt anlæg.
Dør nr. ID02, ID03, ID07, ID10, ID11, ID12 og ID13 med dørlukker monteres med
Assa Abloy komfort dørlukker EN 3-6, inkl. glidearm.
Dobbeltdøre leveres yderligere med dørvælger og glideskinne for 2 dørblade.
Dørlukningskontakt til ABDL-døre i flugtveje er ikke integreret i systemet og skal
projekteres separat under el ingeniør.
Dørautomatik
Dør nr. ID01 monteres med automatisk døråbner med radar. Begge fløje skal
åbne, når døren aktiveres.
Låsesystem
Der leveres låsesystem med cylinder til alle depotrumsdøre. Derudover leveres
der ikke låse, dog forberedes døre til montering af cylinder, og der monteres
blændplade i rustfrit stål over låsekassen.
Under nærværende arbejde udføres følgende:
- Levering og montering af ABDL-pumper på branddøre
- Levering af kabel med lukningssignal ved ABDL-døre.
Under ABA- arbejde udføres:
- Levering og montering af interne forbindelser på dørpumper med ABDL.
- Levering og montering af eksterne tryk og sensorer incl. kabling.
- Indkøring og justering til fejlfri funktion.
11.2.4.
Glasvæg og glasdør i vindfang
Fuldglasvæg:
Levering og montering af fuldglasvæg i vindfang, som type DEKO FG, i h.t. plan og
snittegninger, Højde er lig med yderdøren.
Helglasdør:
Levering og montering af dobbelt helglasdør med faste sidepartier ligeledes i
helglas. Dørblade monteres med pinolhængsler.
Der skal udføres forborede huller for automatisk døråbner i glasdørene. Huller
udføres i samarbejde med leverandøren af døråbner.
Der monteres 500 mm rustfrit Ø 19 mm greb på hvert dørblad.
kanter.
Alle glaselementer skal være 10 mm hærdet glas med rejfede og polerede frie
Helglasvægge og døre er at betragte som en systemleverance, og der skal udføres
produktionstegninger med opstalter og detaljer til godkendelse hos arkitekt inden
produktion.
11.2.5.
Lamelparketgulv i sal
-
skal være 22 mm, som Junckers lamelparket til bøjlemontering med mat lak.
11.4
Rønde
11. Snedkerarbejdet
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kultur i
Hovedentreprise
Gulvet accepteres som et 2. sorteringsgulv, hvor der er udført udfyldninger efter
døde knaster, vindrevner mv. Gulvet skal godkendes af arkitekten inden det lægges.
Som underlag skal der anvendes diffusionsåben
trinlydsdæmpende egenskaber som Dafa Silence W20.
11.2.6.
-
Fodlister skal være 15 x 68 mm fyr, til maling. Males første gang inden
montering.
Lysninger
-
11.2.9.
Leveres og monteres iht. tegninger på stålværn og beslag, i h.t. farvematerialeoversigt.
Monteres på CFP Håndlistebeslag i rustfrit stål, hvor der ikke er værn.
Fodlister
-
11.2.8.
med
Håndlister
-
11.2.7.
parketunderlag,
Udføres i 16 mm MDF-plade. Grundes inden montering.
Lim
Der anvendes lim i overensstemmelse med DS 413, stk. 3.3.
11.2.10.
11.2.11.
Fugematerialer
-
Fugemasse Sika-Flex - 15 LM eller hermed sidestillet.
-
Primer svarende til fugemasse og fugefladerne
Bundfyldningsmaterialer som Sika eller tilsvarende
Byggeskum må ikke anvendes
Spanske vægge
Der leveres og monteres spanske vægge i toiletter i kælder i h.t. farve- og
materialeoversigt. Døre leveres med låsekasse for montering af toiletbesætning.
Væggene leveres i 198 cm højde og friholdes fra gulv med ca. 15 cm.
11.3.
KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE
11.3.1.
Måltolerancer
Elementfremstilling :
- Længde og bredde .................................... +/ 2 mm
- Detailmål .................................................. +/ 2 mm
- Vindskævhed............................................. +/ 2 mm
Elementmontering :
- Længde og bredde .................................... +/ 3 mm
-
Max. afvigelse fra lodlinie pr. m.......................1 mm
Færdigt bygningsværk :
- Længde og bredde .................................... +/ 2 mm
- Max. afvigelse fra lodlinie pr. m.......................1 mm
- Detailmål .................................................. +/ 2 mm
11.3.2
Forarbejdning generelt
Syddjurs Kommune
11.5
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
Snedkerarbejdet
11.
Udførelsen skal i enhver henseende svare til betegnelsen 1. klasses, med tætte
samlinger og skarpe og rene profiler og hjørner. Alle flader, kanter og profiler skal
være smukt afpudsede. Alle tilpasninger og udstemninger for beslag og lignende
skal udføres med omhu og akkuratesse og være udført før maling af emnet.
Alt snedkerarbejde skal være afpudset med båndpudser eller pudshøvl og
sandpapir. Synlige kutterslag må ikke forefindes på snedkerarbejder af nogen art.
11.3.3
Behandlinger
Alt udvendigt fyrtræ vacuum-imprægneres 5 uger før, det skal viderebehandles med
maling og må ved montering have en fugtighed på max. 15%. ALT snedkerarbejde
skal grundes af maler inden montering.
11.3.4
Låse
Der monteres 5 midlertidige cylindere eller hængelåse i byggeperioden og udleveres
10 stk. nøgler. Cylindrene skiftes til endelige cylindre umiddelbart før byggeriets
aflevering.
11.3.5
Indvendige døre
Dimensioner, beslag m.m. samt placering af typerne i henhold til plantegninger.
Dørene leveres og monteres i h.t tegninger.
Skinne i gulv placeres ved fløjdøre under dørpladen og mellem karmstykkerne.
Der udføres elastisk fuge mellem dørkarme og vægge i farve efter aftale med
arkitekt.
11.3.6
Lamelparketgulv
Generelt:
- Før gulve lægges skal producentens konsulent have aflagt byggepladsen et besøg,
og udarbejdet og fremsendt en rapport til tilsynet, for korrekt lægning af gulvet.
Hvis tømrer undlader dette, står han selv med ansvaret for korrekt lægning af
gulvet.
Overfladen på undergulvet rengøres og om nødvendigt, afrenses inden
parketunderlaget udlægges. Parketunderlag fuges og klemmes bag fodliste, til
fuldstændig tæt samling som dampspærre. Der må anvendes fugebånd fra Dafa.
11.3.7
Fodlister
15 x 68 mm fyr, til maling, monteres i h.t farve- og materialeoversigt. Fodlister
monteres med monteringslim fra Danalim.
Fodlister skal være grundet og malet første gang inden montering.
Fodliste skal ligeledes monteres i lysninger/false. Foran parti og døre mod gulv
leveres om nødvendigt kvartstaf liste.
11.3.8
Håndlister
Ved samlinger skal de enkelte stykker tilpasses perfekt mod hinanden uden
mærkbar overgang.
Omkring hjørner skal håndlister skæres i smig og det udvendige hjørne rundes af.
11.3.9
Diverse
-
Dørstop må først monteres efter aftale med tilsyn.
11.6
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kultur i Rønde
Hovedentreprise
11. Snedkerarbejdet
11.3.10
Der må ikke anvendes byggeskum.
Efterpasning
Efterreparationer skal foretages ved afhjælpningsperiodens udløb. Mindre skævheder
eller kastninger rettes. Ved større skævheder foretages udskiftninger.
Alle vinduer og døre justeres i beslag og smøres lige før aflevering og igen ved
garantiårets udløb.
11.4
VEJLEDNINGER, BRUGSANVISNINGER
Sammen med kvalitetssikringsdokumentation, skal afleveres brugsanvisning,
driftsinstruktion og vedligeholdelses vejledninger på alle komponenter, der indgår i
byggeriet.
Ovennævnte afleveres sammen med kvalitetssikring ved byggeriets afslutning.
ALTERNATIVE- OG ENHEDSPRISER
Alle de i tilbudslisten angivne alternative og og enhedspriser skal udfyldes.
KVALITETSSIKRING OG -KONTROL
11.4.1.
Kvalitetssikring
Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem, at
udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise.
Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i
kontroljournal.
11.4.2.
Driftsoplysninger
Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og
leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde,
fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug
for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling af
pedelarbejder.
11.4.3.
Kontrolplaner
På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte
ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke
entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet
krav om dokumentation af kvalitetssikringen.
Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen, hvor materialet er
anvendt,
evt.
ved
angivelse
på
tegning.
Følgeseddel
vedlægges
dokumentationsmaterialet.
Ved udførelse af proceskontrol skal anvendes fotodokumentation.
Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal.
MATERIALEKONTROL
Pos. nr.
Kontrolobjekt
11.2.1
Træ
Kontrolmetode
Visuel kontrol af træets
beskaffenhed m.h.t.
Kontrolomfang
Ved leverancer + stikprøvevis
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
11.7
11. Snedkerarbejdet
sortering, træsorter m.v.
Kontrolmåling af fugtindhold.
11.2.2
Indvendige døre
Dokumentation for tilslutning til kontrolordning.
Udførelse og koordinering
af låsesystemer.
Visuel kontrol af overfladebehandling, beslåning og
tilbehør.
Kontrolmåling af overfladebehandlingstykkelser.
11.2.6
Isolering
Varedeklaration
11.2.7
Lim
Varedeklaration
11.2.8
Fugematerialer
Varedeklaration
Primningsvejledning
Ved leverancer + stik
prøvevis
Ved leverancer
PROCESKONTROL
Pos. nr.
Kontrolobjekt
Kontrolmetode
Kontrolomfang
7.3.1
Hovedmål
Kontrolmåling af bygning
Ved start af ny aktivitet
samt ved overtagelse
fra anden entreprenør.
7.3.2
Fugearbejdet
Kontrolmåling af fugebredde
Visuel kontrol af
fugebund m.h.t. oprensning,
rengøring, primering,
bagfyld.
Visuel kontrol af udfugning
m.h.t. fugedybder, fugetyper,
beskyttelse og begrænsningsflader.
Kontrolmåling af udskårne
fugestykker.
Ved start af nye fugetyper
fugeafsnit + stikprøvevis
11.3.4
Indvendige døre
11.3.5
indvendige vinduer
Visuel kontrol af rigtig
placering af dørtyper.
Visuel kontrol af indbygninger
m.h.t. fastgørelser, stopning,
mærkning, beslåning, overflader
og evt. malerbehandling.
Kontrolmåling af dørhuller,
fuger og vægtykkelser.
Ved start af hver ny
aktivitet og montage afsnit + stikprøvevis
11.3.6
Parketgulv
Visuel kontrol ved montage
af fastgørelser, opklodsning,
fugetolerancer.
Måltolerancer jf.
lægningsvejledning
Ved start af hver ny
aktivitet + stikprøvevis
Kontrol fortløbende
Syddjurs Kommune
12.1
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
12.
12.1
12. Blikkenslagerarbejde
BLIKKENSLAGERARBEJDET
GENERELLE BESTEMMELSER
12.1.1
Arbejdets omfang
Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af
samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i
tegningsfortegnelsen nævnte tegninger.
Kun hvor der helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" er anført, at
enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette udenfor
entreprisen.
Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig
håndværksmæssig praksis og i god kvalitet.
Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport,
ophejsning og midlertidige understøtninger.
Under nærværende afsnit omfattes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige
tillægsarbejder ikke er nævnt:
-
12.1.2
Zinkafdækning på murkroner nybygning.
Zinkafdækninger ved sammenbygning med eksisterende bygninger
Nye nedløbsrør og tilpasning af eksisterende zinktagrender ved
sammenbygninger med eksisterende bygninger
Zinkprofiler til lukning af stålpladebeklædning mod sokkel samt overkant og
sider ved vinduer og døre
Afløbskasse i zink ved skotrende bag trappetårn
Zinkindskud ved let ydervæg trappetårn
Zinksålbænk
Fugning
Kvalitetssikring
Fagbeskrivelse
Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som
måtte vedrøre egne arbejder.
12.2
MATERIALER
12.2.1
Zink
Al zink skal være forsynet med fabriksstempel med nummer.
Zinkpladerne skal være af mindst 98,5% ren zink og må ikke have eller ved bøjning
få revner, må ikke være skør eller have blærer eller skaller.
Til beklædning på facader skal der benyttes forpatineret zink i farve blågrå som
RHEINZINK eller ligestillet hermed.
Der skal anvendes zink nr. 14 til alt blikkenslagerarbejde.
12.2.2
Galvaniseret jern
Alt jern, skruer, søm, hager, båndjern, rundjern m.v. skal min. være varmtforzinket.
12.2
Rønde
12. Blikkenslagerarbejde
12.3
KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE
12.3.1
Arbejdets udførelse
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i
Hovedentreprise
Alle arbejder må udføres i overensstemmelse med hoved- og
detailtegninger, beskrivelser og i øvrigt efter tilsynets anvisninger.
Entreprenøren alene er ansvarlig for rigtig opsnøring og overholdelse af de
angivne mål. Alle mål skal kontrolleres på stedet. Prøver på profiler skal
forelægges tilsynet til godkendelse.
12.3.2
Inddækninger ved facadebeklædning af stålplader
-
12.3.3
Zinkinddækninger ved sammenbygning med eksisterende bygninger
-
12.3.4
12.3.5
På murkroner m.v. skal der udføres zinkbeklædning m.v.
Udføres jf. tegningsmaterialet. Udføres med liggende false pr. 500 mm. Der
udføres alle nødv. vandnæser, ind- og afdækningsprofiler jf. tegninger.
Zinkbeklædning udføres på underlag af pap på beton. Arbejdet skal udføres i
samråd med tagdækker.
Forinden udførelse af zinkbeklædninger skal der udføres papdækning i.h.t.
leverandørens anvisninger.
Zinksålbænke
12.3.7
På gavl af Hotellet mod nybygning skal der udføres zinkinddækning m.v.
Udføres jf. tegningsmaterialet. Udføres med liggende false pr. 500 mm. Der
udføres alle nødv. vandnæser, ind- og afdækningsprofiler jf. tegninger.
Ved overgang mellem ny bygning og ny gavl på bagbygning skal der udføres
zinkinddækning.
Zinkbeklædning udføres på underlag af træ eller mursten, der er udført af tømrer
eller murer. Arbejdet skal udføres i samråd med disse
Zinkafdækning på murkroner
-
12.3.6
Ved afslutning af facader mod vindues- og dørhuller, mod sokkel og udvendige
hjørner, udføres zinkinddækninger.
Udføres jf. tegningsmaterialet. Udføres med liggende false pr. max. 500 mm.
Der udføres alle nødv. vandnæser, ind- og afdækningsprofiler jf. tegninger.
Zinkbeklædning udføres på underlag af beton. Arbejdet skal udføres i samråd
med tømrer som montere facadepladerne.
alle bukprofiler skal godkendes af arkitekt inden produktion.
udføres under vindue på 1.sal og monteres indenfor facadeplader, udført af
tømrer.
Monteres ovenpå betonafretning, foretaget af murer. Opbuk monteres i notgang
i bundkarm vindue. Bredde af sålbænk er +30 mm til hver side af murhul og
zinken indbygges i skåret fuge i betonen.
Sålbænk afsluttes med endebunde.
Tagrender, nedløb og afløbskasse
Fra skotrende mellem trappetårn og Hotellet udføres der en afløbskasse hvor
regnvand fra skotrende og tagrende på hotellet samles. Der skal indregnes nyt
tagnedløb og tilpasning af eksisterende tagrende på hotellet.
Tagrender på baghus tilpasses mod ny bygning og der leveres og monteres 2
stk. nye nedløbsrør.
Fugning
- udføres ved zink mod alle tilsluttende konstruktioner og overflader med elastisk
fugemasse i farve som zink samt nødvendig primning. Fugens overflade skal
afrettes med fugepind. Ved sålbænk med skarp beskæring til mørtelfuge i
Syddjurs Kommune
12.3
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
12. Blikkenslagerarbejde
endebunde.
12.3.8
Diverse
Blikentreprenøren leverer og monterer selv nødvendig papfolie, som underlag for
zinkbeklædninger mod andre overflader og konstruktioner.
12.4
KVALITETSSIKRING OG -KONTROL
12.4.1
Kvalitetssikring
Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at
udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise.
Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i
kontroljournal.
12.4.2
Driftsoplysninger
Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og
leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde,
fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug
for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling
af
pedelarbejder.
12.4.3
Kontrolplaner
På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte
ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke
entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er
stillet krav om dokumentation af kvalitetssikringen.
Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal.
MATERIALEKONTROL
Pos. nr.
Kontrolobjekt
Kontrolmetode
12.2.1
Zinkplade
Varedeklaration
Visuel kontrol af
mærkning
12.2.2
Varmtforzinket jern
Varedeklaration
Kontrolomfang
PROCESKONTROL
Pos. nr.
Kontrolobjekt
Kontrolmetode
Kontrolomfang
12.3.1
Befæstelser
12.3.2
Render og nedløb
Prøver.
Visuel kontrol af opVed start af ny aktivitet
sætning, sammenlodninger
+ stikprøvevis
rethed,midlertidig afledning.
Kontrolmåling af hængselsstifter
og faldretninger.
12.4
Århus Kommune, Sundhed og
Omsorg
C. TØMRERENTREPRISEN
2734 – Lokalcenter
Vejlby
12. Blikarbejde
Om- og tilbygning til 42
plejeboliger
____________________________________________________________________________________________
12.3.4
Beklædning
Inddækninger
12.3.5
Fugning
Prøver. Visuel kontrol af
Ved start af hver ny
op lægning, sammenlodninger aktivitet + stikprøvevis
fastgørelser og tæthed.
Overflader mod bygningsdel
Hver gang
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
13.1
13. Tagdækningsarbejde
13.
TAGDÆKNINGSARBEJDET
13.1
GENERELLE BESTEMMELSER
13.1.1
Arbejdets omfang
Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af
samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i
tegningsfortegnelsen nævnte tegninger.
Kun hvor der helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er
anført, at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette
uden for entreprisen.
Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig
håndværksmæssig praksis og i god kvalitet.
Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport,
ophejsning og midlertidige understøtninger.
Under nærværende afsnit omfattes følgende hovedarbejder, hvor naturlige
tillægsarbejder ikke er nævnt:
-
13.1.2
StenuldsIsolering, dampspærre, kiler til vandrender og 2 lag pap på nybygning
Indbygning af tagbrønde, brønde leveres af VVS
Røglem, inkl. styresystem mv.
Faldsikringssystem
2 lag pap på skotrende mellem trappetårn og eksist. Bygning
Plint af isolering med hvid overpap for ventilationshætter
Inddækning af ventilationsrør og faldstammeudluftninger
Taghætte, inkl inddækning på elevatortårn
Normer, forskrifter og cirkulærer
Dansk Standard
DS 409 “Dansk ingeniørforenings norm for sikkerhedsbestemmelser for
konstruktioner 1982"
DS 410 “Dansk ingeniørforenings norm for last på konstruktioner” 3. udg. 1982
Danske tagpapfabrikanters Brancheforenings tagdækningsspecifikationer
Materialeleverandørens vejledninger og anvisninger
Materialer, som ikke er standardiserede eller specificerede, skal svare til
almindelige handelsvarer. Der henvises i øvrigt til de enkelte afsnit i
beskrivelsen.
13.1.3
Mål- og højdeafsætning
Bygherren foranlediger de i "Fællesbetingelser" angivne hovedmodullinier og
faste kotepunkter afsat. Al yderligere afsætning af mål, højder og lignende, der
er nødvendig for udførelse af denne entreprise, påhviler entreprenøren.
13.1.4
Fagbeskrivelse
Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser,
som måtte berøre hans arbejder.
13.2
MATERIALER
13.2.1
Materialer
Alle materialer skal være gode, “sunde” og kunne henregnes som gangbare
handelsvarer. Selvom et materiale ikke er nævnt i beskrivelsen skal det leveres i
13.2
13. Tagdækningsarbejde
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
det omfang, som er nødvendigt for arbejdets færdiggørelse. I tilfælde hvor der
ikke er angivet oplysninger om materialer, fabrikat eller type skal der anvendes
et materiale som er af god kvalitet og velegnet til sammenbygning med de
omkring værende materialer og som kan godkendes af tilsynet.
Materialer, værktøj m.v. henstår for den enkelte entreprenørs egen regning og
risiko. Hvor et arbejde ikke er beskrevet skal leverandørens anvisninger følges.
Isolering:
- som stenuldsplader Hardrock energy og TF skotrendekiler eller tilsvarende.
Alle viste isoleringer skal svare til min. kl.36, kiler dog kl. 39
Tagbelægning:
- skal være pap i h.t. specifikationer nedenfor.
På plint for taghætter afsluttes med hvid overpap.
13.2.2
Dampspærre
Dampspærre skal være som Icopal PF 3000 dampspærre, dog PF 2000
dampspærre ved ståltrapeztag.
Materialerne skal være mærket og godkendt i henhold til agrement AGR. NR.
1998/0015, udstedt af ETA Danmark A/S. Dette skal tilsikre, at membranen
opfylder specifikke krav jf. Dansk lovgivning.
13.2.3
Skruer og skiver
Skruer og skiver til fastgørelse af membran, skal være egnet og godkendt til det
pågældende underlag. Skruerne skal være min. KLA-behandlede.
13.2.4
Tagbrønde
- leveres af VVS, men monteres under nærværende entreprise.
13.2.5
Faldsikringssystem
- leveres som Icopal Secura Systems faldsikringssystem eller hermed ligestillet
produkt, hvor der kan gives 15 års garanti på tagdækningen efterfølgende.
13.2.6
Røglem
- leveres som Velux brandventilationskuppel CSP 1073 i 100x100 cm eller
hermed ligestillet produkt. Styresystem leveres af tagdækker, men monteres og
installeres af elektriker og kobles med ABA-anlægget.
13.2.7
Taghætte til elevatortårn
- leveres som Lindab VHL Ø125 mm tilslutningsstuds, inkl. egnet
taggennemføring og 125 mm spirorør eller hermed ligestillet produkt.
13.3
KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE
13.3.1
Klargøring af underlag
Ved alle afslutninger, dvs. på blikafslutninger, hætter, murværk osv., hvorpå
membranen afsluttes ved fuldsvejsning, skal foretages grunding.
13.3.2
Skæring
Banerne skal skæres med skarp kniv, så der fremkommer rene, lige snit.
OBS! Der skal udskæres i 1 lag isolering for elevatortårn.
13.3.3
Mekanisk fastgørelse
Mekanisk fastgørelse af membranen skal dimensioneres efter danske standarder
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
13.3
13. Tagdækningsarbejde
DS 409 “Dansk Ingeniørforenings norm for sikkerhedsbestemmelser for
konstruktioner 1982" og Eurocode 1 (Tidligere DS-norm DS 410) “Dansk
Ingeniørforenings norm for last på konstruktioner” 3. udg. 1982. Dimensionering
for vindlast skal omfatte fastgørelsesmidlets befæstigelse til underlaget.
Dokumentation herfor skal indgå i kvalitetssikringen.
13.3.4
TAGDÆKNINGER
Tagdækningsanvisninger er beskrevet I h.t. anvisninger i ICOPAL.
Trapezplader:
Icopal specifikation nr. 9.4-5 M eller dermed ligestillet produkt.
- Dampspærre udlægges ovenpå 60 mm stålunderlagsplade
- Der skal udføres gennemsnitligt 400 mm trykfast mineraluld samt 60 mm
stålunderlagsplade. Isolering udlægges løst på underlaget.
- Ét lag Icopal Base 511PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene
sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses.
- Antal fastgørelser i h.t. TOR anvisning 22 og 23.
- Icopal Top500P fuldsvejses på underste lag.
- Pap bukkes op på alle omgivende vægge og ovenlyskarme, hvor der herunder
udføres inddækninger og fugninger.
Betondæk:
Icopal specifikation nr.: 9.4-5 M/C (/K) eller dermed ligestillet produkt.
- Dampspærre udlægges. Udføres fuldsvejst og tæt ovenpå betondæk.
- Der skal udføres gennemsnitligt 400 mm trykfast mineraluld samt kileskåret
trykfast mineraluld med modfaldskiler med fald 1:40 mod tagbrønde og
nødv. modfaldskiler. Isolering udlægges løst på underlaget.
- Der udføres tagbrønde i h.t. tagplan.
- Ét lag Icopal Base 511PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene
sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses.
- Antal fastgørelser i h.t. TOR anvisning 22 og 23.
- Icopal Top500P fuldsvejses på underste lag. Pap bukkes op på alle omgivende
vægge, hvor der herunder udføres inddækninger og fugninger.
13.3.5
Inddækninger af gennemføringer
Gennemføringer inddækkes i overensstemmelse med de af Icopal A/S anviste
detaljer.
13.3.6
Røglem
Montering og inddækning udføres efter fabrikantens anvisninger. Indvendig
lysning udføres af tømrer efter oplukkesystemet er monteret og tilsluttet.
13.3.7
Færdiggørelse
Når de afsluttende arbejder på taget er tilendebragt rengøres tagfladen for alt
byggeaffald, også fra andre arbejder. Der må således ikke forefindes skruer,
afklip osv. som kan beskadige membranen.
13.3.8
Garanti og kvalitetskontrol
Tagdækningen skal udføres af en autoriseret entreprenør og der skal, af
leverandøren, udføres en kontrol af det færdige tagarbejde. Der skal udstedes en
15 års forsikringsdækket garanti for holdbarhed og tæthed og der skal i denne
periode udføres mindst 2 efterfølgende kvalitetskontroller af taget. Garantien
udstedes skriftligt til bygherren og omkostningerne i forbindelse med garantien
og diverse eftersyn, skal være indeholdt i entreprisesummen.
13.3.9
Opbevaring af materialerne
Rullerne skal opbevares stående og emballeret. De skal holdes tørre indtil
13.4
13. Tagdækningsarbejde
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
udlægning og må ikke udsættes for mekanisk beskadigelse.
13.3.10
Afskærmning og stillads
Entreprenøren skal indregne alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i
henhold til gældende sikkerhedsregulativer.
Det kan ikke påregnes at der er stillads omkring bygningen ved udførelse af
tagdækningen, hvorfor entreprenøren skal medregne levering, opsætning og
nedtagning af værn ved tagkant
13.3.11
Brandforhold
Entreprenøren skal indregne alle nødvendige foranstaltninger omkring de
brandtekniske sikkerhedsforanstaltninger. Alt arbejde skal udføres i henhold til :
Brandteknisk vejledning nr 10 og Brandteknisk vejledning nr 10A udgivet af
Dansk Brandteknisk Institut.
De anvendte tagmembraner skal være flyvbrandgodkendte i henhold til NT fire
006.
Materialet skal være prøvet og godkendt som klasse T-tagdækning i henhold til
klassifikationskravene i DS 1063.1.
13.3.12
Alternative- og enhedspriser
De i tilbudslisten angivne enheds- og alternative priser skal udfyldes.
13.4
KVALITETSSIKRING OG -KONTROL
13.4.1
Kvalitetssikring
Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at
udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise.
13.4.2
Driftsoplysninger
Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og
leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde,
fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug
for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling
af pedelarbejder.
13.4.3
Kontrolplaner
På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens
enkelte ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder
ikke entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke
er stillet krav om dokumentation af kvalitetssikringen.
Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen, hvor materialet
er anvendt, evt. ved angivelse på tegning og følgeseddel vedlægges
dokumentationsmaterialet.
Ved udførelse af proceskontrol skal anvendes fotodokumentation.
Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal.
MATERIALEKONTROL
Pos. nr.
Kontrolobjekt
Kontrolmetode
Kontrolomfang
1
Tagmembran
Varedeklaration
Ved leverancer
2
Isolering
Varedeklaration
Ved leverancer +
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
13.5
13. Tagdækningsarbejde
Prøver
Visuel kontrol
stikprøvevis
PROCESKONTROL
Pos. nr.
Kontrolobjekt
Kontrolmetode
Kontrolomfang
3
Hovedmål
Kontrolmåling af
bygning
4
Tagmembran
Visuel kontrol af
tildanning overlæg,
tilskæring og
fastgørelse
Ved start af ny samt
ved overtagelse fra
anden entreprenør
Ved start af hver
+ stik prøvevis
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
14.
MALERARBEJDET
14.1.
GENERELLE BESTEMMELSER
14.1.1.
Arbejdets omfang
14.1
14. Malerarbejdet
Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af
samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i
tegningsfortegnelsen nævnte tegninger.
Kun hvor der helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført, at
enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for
entreprisen.
Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig
håndværksmæssig praksis.
Det skal understreges, at kun 1. klasses arbejde og materialer vil blive godkendt.
SAMLET OVERSIGT OVER ARBEJDETS OMFANG:
14.1.2.
Nyt træværk, fodlister, lysninger mv.
Nye betonvægge
Pudsede vægge ved sammenbygninger og vindues- og dørlukninger i
eksisterende bygninger
Nye gipsvægge og brandinddækninger
Malet huldæk.
Synlige varmerør.
Synlige ventilationskanaler.
Støvbinding af betongulve og trapper
Sokkelmaling
Murmaling ved sammenbygning med hotellet samt gavl
Almindelige bemærkninger
De af andre håndværkere anbragte stilladser og løbebroer kan benyttes af
malermesteren, så længe de forefindes, men i øvrigt må malermesteren levere alle
nødvendige stilladser, stiger og redskaber.
Snedkerarbejder SKAL grundes på snedkerværkstedet.
Alt murerarbejde, fliser, tømrer-, snedker-, glarmester-, installations-, gulv- og andre
bygningsdele, som ikke er forlangt malede, skal afleveres helt rensede for
malerpletter af enhver art. Faller og rigler i låse og andre beslagdele skal, når
malerarbejdet er udført, renses for farve.
Malermesteren er pligtig til at udføre mindre reparationer efter andre håndværkeres
arbejder, dog ikke for større beløb end 5% af entreprisesummen. Omfanget af
reparationer skal dokumenteres.
14.1.3.
Fagbeskrivelse
14.2.
Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som
måtte berøre hans arbejder.
MATERIALER
14.2.1.
Generelt
Ved valg af materialer henvises til fællesbetingelser pkt. 4.1 ”Arbejdets omfang”.
14.2.2.
Materialerne
14.2
Syddjurs Kommune
14. Malerarbejdet
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
- skal tilfredsstille krav, der stilles til "normer for malervarer", udarbejdet af "De
danske Maleres Forsøgsstation" og "Brancheforeningen for Lak- og Farveindustrien".
-Glasfilt type 43101 jf. Flugger eller hermed ligestillet produkt
-Plastvægmaling glans 10 og 25 jf. Flugger eller hermed ligestillet produkt
-Loftsmaling glans 5 og 25 jf. Flugger eller hermed ligestillet produkt
-Plastemalje glans 40 jf. Flugger eller hermed ligestillet produkt.
14.3.
KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE
14.3.1.
Arbejdets udførelse
Alt malerarbejde skal udføres som 1. klasses håndværksarbejde. Mener maleren, at
det tilkommer andre håndværkere at foretage efterreparationer og udbedringer,
skal det straks meddeles tilsynet. Før behandlingerne skal emnerne renses
fuldstændigt, og eventuelle mangler udbedres. Udbedring med kit eller gips efter
forholdene samt spartlinger udføres således, at disse forbehandlinger ikke kan ses
men heller ikke savnes efter færdigmalingen.
Alle false og kanter skal behandles fuldt ud, selv om de ikke er direkte synlige. Rør
skal males i fuldt omfang og hele vejen rundt. De skjulte flader skal behandles som
de øvrige flader for emnet.
Efter hver strygning skal der gives tilstrækkelig tid til tørring, og det færdige
arbejde skal være fast, fri for fede kanter samt ensartet uden knopper og
ujævnheder.
14.3.2
Prøvebehandling
- af malerarbejde skal godkendes af byggeledelsen og angiver standarden for hele
entreprisen.
Malerarbejdet skal indledes med en fuldt gennemført prøvebehandling for hver af
de i beskrivelsen angivne behandlingsmåder.
14.3.3
Særlige kulører
- angivet ved farvekort eller opstrøg (1 m2) og særlige ønsker om glans skal
overholdes i leverancen.
14.3.4
Prøver
-
14.3.5
For filmdannende behandlinger er følgende:
Vægbehandling, loftsbehandling og facadebehandling : ............ Tapeprøven
Træværk, jern og metal : ........................................................... Gitterprøven
Farveløse, upigmenterede og laserende, fyldige behandlinger : . Blækprøven
Vægbeklædning : ...................................................................... Krydssnitprøven
Tapeprøven
(T) for overfladebehandlingens indre sammenhæng og vedhæftning til bunden
udføres således :
De yderste 20 cm af en længde cellutape (Tesa nr. 144) på 50 cm presses med
bagsiden af en negl fast mod overfladen, der i forvejen er forsynet med et snit i
bunden. Derpå trækkes i den løse ende, pludseligt og kraftigt, vinkelret ud fra
fladen. Selv ved kraftigste påsætning og voldsomste træk må ingen afskalling
forekomme.
NB! Smittende flade forbehandles med termoplastisk plastiklak inden prøvningen.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
14.3.6
14.3
14. Malerarbejdet
Gitterprøven
(G) for vedhæftning til bunden udføres således:
Med en skarp kniv udføres 11 parallelle snit med 1 mm afstand gennem
overfladebehandlingen ned til bunden, og på samme måde udføres 11 snit vinkelret
på de foregående. Ved udførelse af tapeprøven under påsætning af cellutape over
det gennemsnittede felt og 1 cm til hver side samt træk som anført under
tapeprøven, må kun 5 af de 100 snitfelter løsne sig.
14.3.7
Blækprøven
(B). Fyldepenneblæk tilsat ca. 1% sulfomiddel påstryges og overlades til indtørring.
Efter påfølgende afvaskning med rent vand må spor af blæk ikke forekomme.
14.3.8
Krydssnitprøven
(K). Vægbeklædning (herunder papir og tapet) skal være fastsiddende.
I tvivlstilfælde foretages 2 snit på hvert ca. 25 cm vinkelret over midten af hinanden
gennem beklædningen. Vedhæftningen bedømmes ved træk fra spidserne af de af
snittene dannede 4 trekanter.
14.3.9
Farver
Der skal regnes med farvepigmenter til mere end 10 %. Der kan påregnes samme
farve i samme rum i boliger. I trappeopgange skal der påregnes to forskellige
farver.
14.3.10
Beslag, tætningslister
- samt andet nærmere angivet lukkebeslag må ikke males eller beskadiges. Der
påsættes klæbestrimler inden påsætningen.
14.3.11
Farverester
- må ikke udtømmes i bygningens afløb. Farver, beholdere m.v. må ikke opbevares
i bygningerne men skal opbevares i forsvarligt aflåst materialecontainer.
14.3.12
Behandling af snedkerarbejder
Alt snedkerarbejde som tilsætninger, fodlister, indfatninger m.v. skal grundes på
alle sider inden montering.
Dørkarme leveres færdigmalet fra fabrik.
14.3.13
Rengøring
Umiddelbart forinden bygningerne afleveres, foretages en alt omfattende rengøring
inkl. skabe m.v. samt rensning og polering af alle vindues- og dørruder.
Der må ikke anvendes vand i så stor udstrækning, at der derved kan opstå skade eller anvendes ætsende rengøringsmidler eller redskaber, der kan beskadige de
pågældende bygningsdele. Malerpletter og -stænk samt evt. påklæbet papir fjernes
overalt. Maling fjernes fra faller og rigler og lignende bevægelige beslagdele.
14.4
SPECIFIKATIONER
BEHANDLINGER INDVENDIG
MBK behandlinger til vægge og lofter er iht. revision af marts 2008.
14.4
Syddjurs Kommune
14. Malerarbejdet
14.4.1.
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
Snedkerarbejder
Omfattende, fodlister og vindueslysninger mm. gives følgende behandling med
farve som RAL 9010 glans 40:
- Nyt træværk (massiv, høvlet), så som fodlister…………MBK nr. V4156
Nye dørplader og karme leveres færdigmalede.
- Knaster i nyt træværk skal isoleres inden malerbehandling
14.4.2.
Vægoverflader beton og gips
Omfattende gangarealer på alle etager og trapperum, vindfang, sal, samling og
cafe, overvægge i toiletter, gives følgende malerbehandling med farve i h.t.
rumskema, Glans 10:
- Betonelementvægge med filt, malet ............................................. MBK nr. V2612
- Gipsvægge incl. skaktvægge og brandinddækninger, forsatsvægge i baghus og
dørlukninger med filt, malet MBK nr. V2620
14.4.3.
Eksist. vægge i Hotellet efter lukning af dør- og vindueshuller
- Pudsede murede vægge i toilet/bad m/glasvæv og maling……….MBK nr. V2898
- Alle vægge i toilet- og baderum i kælder under ”hotellet” males med 2 gange
maling sammen med ovenstående nybehandling
14.4.4.
Loftoverflader i kælder (Se rumskema)
- Betondæk / lofter, malet………………………………………………… MBK nr. V1114
Der skal indregnes 1 gang fuldspartling og slibning af dæk.
14.4.5.
Loftoverflader i sal, cafe/samling og trappetårn m.v. (Se rumskema)
- Nedhængte træbetonlofter, malet ab. fabr.
14.4.6.
Udvendig malerbehandlinger
- Betonelementer maling for markering af sokkel…………………MBK nr. V 8340
- Pudset murværk…………………………………………………………MBK nr. V 8558
14.4.7.
Gulvoverflader i h.t. rumskema samt oversider, sider og undersider betontrapper
Støvbinding ................................ ................................................. MBK nr. V 6202
(Det skal påregnes at alle overflader skal slibes grundigt herunder inden arbejdet
igangsættes)
14.4.8.
Stålarbejder
Der medregnes maling af synlige varmerør i kælder i h.t. vvs-planer. I alt regnes
med malerbehandling af ca. 30 m Ø22 mm rør.
Nye radiatorer leveres færdigmalede af VVS.
Sorte rør til maling……………………………………………………………MBK nr. V7048
I kældergang og sal malerbehandles 50 m ø315 mm (sort) og 10 m ø125 mm
(hvid) ventilationskanaler i h.t. ventilationsplaner.
Kanaler til maling ....................... .................................................. MBK nr. V7020
Stålværn ved trapper leveres varmtgalvaniserede under anden entreprise.
14.4.9.
Øvrigt
Nærværende entreprise skal foretage fugning (malerfuge) mellem alle malede
emner, der skal males og mod alle tilstødende konstruktioner bygningsdele
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
14.5
14. Malerarbejdet
f.eks. fodlister mod væg, indfatninger mv. Udfyldes med acrylfugemasse.
I kælder udføres ligeledes malerfuge med MS-fuge mellem vægelementer og
beton dækelementer.
14.5.
14.5.1.
KVALITETSSIKRING OG -KONTROL
Kvalitetssikring
Entreprenøren er forpligtet til - at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at
udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise.
Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i
kontroljournal.
14.5.2.
Driftsoplysninger
Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og
leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde,
fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug
for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling
af pedelarbejder.
14.5.3.
Kontrolplaner
Efterfølgende er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte ydelser
kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke entreprenøren
for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet krav om
dokumentation af kvalitetssikringen.
Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal.
Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Der henvises til fællesbetingelser pkt. 4.1
”Arbejdets omfang”.
MATERIALEKONTROL
Pos. nr.
Kontrolobjekt
Kontrolmetode
14.02.01
Malermaterialer
Varedeklaration på
alle malervarer.
Dokumentation for
kvalitet (TM 18 rapport
eller lignende).
Specifikation på alle
behandlinger med produktnavn iht. varedeklaration
og behandlingsoversigt.
14.02.02
Rengøringsmidler
Varedeklaration på
alle rengøringsmidler.
Kontrolomfang
14.6
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
14. Malerarbejdet
PROCESKONTROL
Pos. nr..
Kontrolobjekt
Kontrolmetode
Kontrolomfang
14.03.01
Prøveafsætninger
Visuel kontrol af
prøveafsætninger med
godkendelse af tilsyn
Ved start af hver
behandlingstype
14.03.02
Rengøring
Visuel kontrol af
rengøringsstandard
Ved alle afleveringsrengøringer.
14.03.03
Generelt for
alle behandlinger
Visuel kontrol af
underlagets beskaffenhed
og færdiggørelse
Kontrolmåling af
fugtindhold i underlag.
Ved start af alle nye
behandlinger samt
efterfølgende ved
hvert nyt behandlingsbehandlingsafsnit
Visuel kontrol
af behandlingsopbygning
og kvalitet mht. finish,
dækkeevne, sammenflydning, tæthed og kulør.
Visuel kontrol af udfaldskrav.
Stikprøvevis i hele
arbejdsperioden
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
15.1
15. Gulvbelægningsarbejdet
15 GULVBELÆGNINGSARBEJDET
15.1 GENERELLE BESTEMMELSER
15.1.1 Arbejdets omfang
Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige
gulvbelægningsarbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i
tegningsfortegnelsen nævnte tegninger.
Alle nævnte materialer leveres og anbringes på rette sted i bygningen, såfremt andet ikke
er angivet.
Entreprenøren er forpligtet til at præstere alle ydelserne i henhold til almindelig
håndværksmæssig praksis og i god kvalitet.
Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, montage,
ophejsning m.v.
Under nærværende afsnit omfattes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige tillægsarbejder ikke er nævnt:
Levering og montering af:





Spartling og slibning af anhydrit undergulv.
Linoleumsbelægning i café/samling
Coral-måtte i vindfang
Skinner ved belægningsskift.
Afdækning af gulvbelægninger.
15.1.2 Fagbeskrivelse
Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som måtte
berøre hans arbejder.
Alle arbejder skal udføres i h.t. GSO-anvisninger.
15.2 MATERIALER
15.2.1 Linoleum
Linoleum i h.t. farve- og materialeoversigt skal være 3,2 mm.
Svejsetråd i h.t farve- og materialeoversigt.
Placering af samlinger aftales med tilsynet.
Omfang jf. rumskema.
Gulvet skal afdækkes med svær gulvpap efter montering.
15.2.2 Coralmåtte
Coralmåtte leveres i farve i h.t. farve- og materialeoversigt i dessinet Coral Welcome.
15.2.3 Afslutningslister
Afslutningslister og lister ved belægningsskift, monteres liste som KBC metalprofil 18023.
Ved branddøre monteres skinne af tømrerentreprenør.
15.3 KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE
15.3.1 Måltolerancer
- Spartling af undergulve max. afvigelse fra plan over 2 m retskede 2 mm
- Overfladeudlægninger max. afvigelse fra plan over 2 m retskede 2 mm
15.2
15. Gulvbelægningsarbejdet
-
Samlinger
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
0 mm
15.3.2 Gulvunderlag
Anhydrit afretningslag overalt udført af anden entreprenør.
Besigtigelse af undergulve i god tid, inden arbejdets påbegyndelse skal foretages.
15.3.3 Imprægnering af gulvene
Forinden limning skal alle gulve imprægneres med en velegnet primer, der påstryges med
pensel, således at lag bliver absolut dækkende og tørrer hårdt op.
15.3.4 Spartling
Spartling af undergulv skal udføres i nødvendigt omfang i flere omgange, og spartelmassen
skal være stærkt bindende til underlaget og brudfast mod almindelig færdsel, og
entreprenøren har det fulde ansvar for, at den anvendte spartelmasse er den til det
pågældende arbejde bedst egnede.
Spartlingen udføres med spartelbræt, således at den danner en absolut plan flade uden
ujævnheder og afpudses efter udtørring, så overfladen er fri for grater, overgange m.v.
15.3.5 Slibning af spartelmasse
Slibning af anhydritundergulve skal udføres i nødvendigt omfang, med egnet slibemaskine
og slibepapir.
Slibningen udføres således, at den færdige overflade på undergulvet fremstår uden
ujævnheder og synlige samlinger mellem spånplader.
15.3.6 Lægning af linoleum
Belægning udføres direkte på underlag. Belægningerne føres ind i nicher uden endestød,
idet det bemærkes, at der ikke er dørtrin. Linoleumen tilskæres tæt til mur, dørkarme og
skinner m.v.
Fodlister monteres efter lægning af gulvbelægning.
Lægning af linoleum skal ske i nøje overensstemmelse med leverandørens anvisninger.
Omfang iht. rumskema, plantegninger og snittegninger.
15.3.7 Lægning af coralmåtte
Omfang iht. rumskema og plantegninger.
Det bemærkes at slidlag er sænket 10 mm i vindfanget, og der skal indregnes spartling
under tæppe, for niveaufri overgang til linoleum i samling/cafe.
15.3.8 Afdækning af gulvbelægning
Alle gulve skal afdækkes med svær afdækningspap med tapede samlinger. Alle
afdækninger skal vedligeholdes, efter anvisninger fra tilsynet indtil mangelgennemgang
skal udføres.
15.3.9 Fuger
Udføres ved dørkarme mv., så der ikke er revner og sprækker, hvor vand kan trænge ind.
15.3.10 Sandlister
Der monteres sandlister ved inventarsokler.
15.3.11 Skinner ved belægningsskift
Monteres iht. leverandørs anvisning.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
15.3
15. Gulvbelægningsarbejdet
15.3.12 Vejledninger, brugsanvisninger
Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og leveres en
bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde, fabrikat og type,
levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug for bygherrens
udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling af pedelarbejder.
Ovennævnte afleveres sammen med kvalitetssikring ved byggeriets afslutning.
15.3.13 Alternative- og enhedspriser
De i tilbudslisten angivne priser skal udfyldes, der konkurreres på disse priser.
15.4
15. Gulvbelægningsarbejdet
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
15.4 KVALITETSSIKRING OG -KONTROL
15.4.1 Kvalitetssikring
Entreprenøren er forpligtet til, at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde
og a´jourfør kvalitetshåndbog for nærværende entreprise.
Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i
kontroljournal.
15.4.2 Kontrolplaner
På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte ydelser
kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke entreprenøren for
den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet krav om dokumentation
af kvalitetssikringen.
Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal.
MATERIALEKONTROL
Pos. nr.
1
PROCESKONTROL
Pos. nr.
2
Kontrolobjekt
Materialer
Kontrolobjekt
Generelt for
belægninger
Kontrolobjekt
Varedeklaration på
alle materialer.
Specifikation på
spartel, primer, lim
og fugeprodukter
Kontrolobjekt
Visuel kontrol af
underlagets
beskaffenoverflade og
jævnhed.
Kontrolmåling af
underlagets
fugtindhold.
Kontrolmåling af
underlagets planhed.
Visuel kontrol af
belægningsarbejdernes
udførelse og kvalitet
m.h.t. finish, tæthed af
fuger, tilskæringer og
samlinger
Kontrolomfang
Kontrolomfang
Ved start af alle
belægningsafsnit.
Stikprøvevis i hele
arbejdsperioden.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
16.1
16. Inventararbejdet
16
INVENTARARBEJDET
16.1
GENERELLE BESTEMMELSER
16.1.1
Arbejdets omfang
Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af
samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i
tegningsfortegnelsen nævnte tegninger.
Kun hvor der helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført, at
enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for
entreprisen.
Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig
håndværksmæssig praksis og i god kvalitet.
Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport,
ophejsning og midlertidige understøtninger.
Under nærværende afsnit omfattes følgende hovedarbejder, hvor naturlige
tillægsarbejder ikke er nævnt:
-
Anretterkøkken i café, inkl. stålbordplade med vask
Garderobeinventar
DIVERSE
- Kvalitetssikring.
16.1.2
Normer, forskrifter og cirkulærer
Dansk Standard
Dansk Ingeniørforenings norm Eurocode 5 (Tidligere DS-norm DS 413) for
trækonstruktioner, seneste udgave
Brancheforeningens forskrifter for udførelse af materialer og konstruktioner, med
mindre andet er særligt nævnt
Materialeleverandørens vejledninger og anvisninger.
Materialer, som ikke er standardiserede eller specificerede, skal svare til almindelige
handelsvarer. Der henvises i øvrigt til de enkelte afsnit i beskrivelsen.
16.1.3
Mål- og højdeafsætning
Bygherren foranlediger de i "Fællesbetingelser" angivne hovedmodullinier og faste
kotepunkter afsat. Al yderligere afsætning af mål, højder og lignende, der er
nødvendig for udførelse af denne entreprise, påhviler entreprenøren.
Ved alle køkkener og bryggerser skal der kontrolmåles ift. hulmål og fribredder før
inventar bestilles og produceres.
16.1.4
Fagbeskrivelse
Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som
måtte berøre hans arbejder.
16.2
MATERIALER
16.2.1
Beslag
Alle nødvendige beslag til montering af inventar skal være inkluderet i arbejdet.
16.2.2
Inventar
Generelt:
16.2
Syddjurs Kommune
3176 – Borger-og kulturhus I Rønde
16. Inventararbejdet
Hovedentreprise
Køkken- og skabsinventar er HTH eller hermed ligestillet produkt. Leveres og
monteres i henhold til nedennævnte samt som angivet på tegninger.
Alt inventar, montage og afslutningslister m.v. leveres færdig overfladebehandlet.
Inventar i samling
Bordplade, 30 mm rustfri stålbordplade med kerne af fugtsikret spånpladekerne
samt isvejst vask i dimension i h.t. plantegning., Vask i dimensionen min. 350x430
mm indvendig målt og hanehul for vandarmatur. Vask leveres med bundventil,
overløb og vandlås. VVS monterer bundventil mv. og tilslutter vasken til afløb.
Bordpladen skal være med fald mod vask og vandkanter rundt langs kanten
Låger til skabe er 19 mm med glat højtrykslaminat, laminattykkelse min 0,7 mm
som HTH Concept Hvid Eg laminat/XI.
Laminatfarve koksgrå.
Korpus i 19 mm melaminbelagt spånplade.
Der leveres og monteres følgende antal og type elementer, som HTH:
- 1 stk. 60 cm skuffeelement type A060383
- 1 stk. 60 cm vaskeskab type A060000 + affaldsstativ
- 1 stk. 60 cm hyldeskab type A060001
- 2 stk. 60 cm skabe med udtræksskuffer type A060330
Sokler i sort laminat.
Greb i rustfri stål, som HTH type stål jubi 192 mm.
Skuffer og låger skal være monteret med lukningsdæmper.
Frisider og tilpasninger leveres i laminat koksgrå som låger.
I garderobeniche leveres og monteres en Ø 30 mm bøjlestang i aluminium.
Bøjlestang er monteret under 30 mm hattehylde i sort laminat, som er
gennemgående i hele nichens bredde og dybde (2594x650 mm)
Hattehylde monteres 170 cm over gulv og bøjlestang 160 cm over gulv.
16.2.3
Fugematerialer
Fugemasse som Sika-Flex - 15 LM eller hermed ligestillet produkt.
Primer svarende til fugemasse og fugefladerne
Bundfyldningsmaterialer som Sika-Poroten eller hermed ligestillet produkt.
Byggeskum må ikke anvendes
16.3
KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE
16.3.1
Måltolerancer
Færdigt bygningsværk :
Længde og bredde
Max. afvigelse fra lodlinie pr. m
Detailmål
+/-¸ 2 mm
1 mm
+/-¸ 2 mm
16.3.2
Forarbejdning generelt
Udførelsen skal i enhver henseende svare til betegnelsen 1. klasses, med tætte
samlinger og skarpe og rene profiler og hjørner. Alle flader, kanter og profiler skal
være smukt afpudsede. Alle tilpasninger og udstemninger for beslag og lignende
skal udføres med omhu og akkuratesse.
16.3.3
Fugearbejdet
omfatter alt fugearbejde omkring egne arbejder, mod egne og andres
konstruktioner. Arbejdet skal om nødvendigt udføres af fugefirma, som er tilsluttet
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus i Rønde
Hovedentreprise
16.3
16. Inventararbejdet
FSO.
Tykkelsen af fugen skal overalt være i overensstemmelse med fugefabrikantens
anvisninger.
Om samtlige ved aflevering synlige fuger udføres afmaskning. Afmasking fjernes
igen i forbindelse med fugens efterglitning.
I forbindelse med arbejdets udførelse skal leverandøren give 10 års skriftlig
funktionsgaranti.
16.3.4
Diverse
- Der udskæres for alle forekommende gennemføringer, ligesom der fuges med
elastisk fuge langs hulkehler og løse bagkantlister samt omkring pæne og ens
udskæringer. Alternativt skal monteres roset omkring udskæringer.
-
16.3.5
Der skal lukkes i top og bund ved alle inddækninger..
Køkkener skal leveres med alle nødvendige beslag for montage.
Efterpasning
Efterreparationer skal foretages ved afhjælpningsperiodens udløb. Mindre
skævheder eller kastninger rettes. Ved større skævheder foretages udskiftninger.
16.3.6
Vejledninger, brugsanvisninger
Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og
leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde,
fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug
for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling af
pedelarbejder.
Ovennævnte afleveres sammen med kvalitetssikring ved byggeriets afslutning.
16.3.7
Alternative- og enhedspriser
De i tilbudslisten angivne priser skal udfyldes, idet der konkurreres på disse priser.
16.4
KVALITETSSIKRING OG -KONTROL
16.4.1
Kvalitetssikring
Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at
udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise.
Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i
kontroljournal.
16.4.2
Kontrolplaner
På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte
ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke
entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er
stillet krav om dokumentation af kvalitetssikringen.
Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen, hvor materialet er
anvendt, evt. ved angivelse på tegning og følgeseddel vedlægges
dokumentationsmaterialet.
Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal.
Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Der henvises til fællesbetingelser pkt. 4.1
11.4
A. BYGNINGSENTREPRISEN
11. Inventararbejdet
grupperum
3F - kursuscenter
3141 – Langsøhus
Renovering af 90 værelser samt foyer og
”Arbejdets omfang”.
16.4.3
Driftsoplysninger
Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og
leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde,
fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug
for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling af
pedelarbejder.
16.4.4
Materialekontrol
Pos. nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode
Træ
Visuel kontrol af træets
beskaffenhed m.h.t. sortering,
træsorter m.v. Kontrolmåling
af fugtindhold.
Inventar m.v. Varedeklaration.
Prøver.
Lim
Varedeklaration
Fugematerialer Varedeklaration
Primningsvejledning
16.4.5
Kontrolomfang
Ved leverancer + stikprøvevis
Generelt almengyldige
kvalitetsbestemmelser.
Ved leverancer
Proceskontrol
Pos. nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode
Hovedmål
Fugearbejdet
Inventar m.v.
Låger +
lukkemekanisme
Kontrolomfang
Kontrolmåling af bygning
Ved start af ny aktivitet
samt ved overtagelse fra
anden entreprenør.
Kontrolmåling af fugebredde Ved start af nye fuge
Visuel kontrol af fugebund
typer fugeafsnit + stikm.h.t. oprensning, rengøring, prøvevis
primning, bagfyld.
Visuel kontrol af udfugning
mht. fugedybder og -typer,
beskyttelse, begrænsningsflader.
Kontrolmåling af
installationer og rummål.
Visuel kontrol af fastgørelser,
tilslutninger, overflade og
funktion.
Visuel kontrol af skader for
udskiftning eller reparation.
Visuel kontrol af rigtig
placering af lågetyper. Visuel
kontrol af indbygninger
Ved start af hvert
montageafsnit +
stikprøvevis
Ved start af hver ny aktivitet og montage afsnit
+ stikprøvevis
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
17.
VVSARBEJDET
17.1
GENERELLE BESTEMMELSER
17.1.1
Arbejdets omfang
17.1
17. VVS
Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af
samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i
tegningsfortegnelsen nævnte tegninger.
Kun hvor det helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført,
at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for
entreprisen.
Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig
håndværksmæssig praksis og i god kvalitet.
Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning
og midlertidige understøtninger.
Under nærværende afsnit omfattes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige
tillægsydelser ikke er nævnt:
EKSISTERENDE BYGNING
- Demontering og bortskaffelse af VVS i eksisterende bygning der nedrives.
- Demontering og bortskaffelse af køkkenvask og varmvandsveksler i
skuespillergarderobe.
- Demontering og bortskaffelse af VVS i eksisterende teknikrum der forsyner
bygning der nedrives
- Der udføres og vedligeholdes midlertidig varmeforsyning til lejligheder under
hele byggeperioden.
NY BYGNING
- Etablering samt drift af byggevand i byggeperioden
- Koordinering af placering af egne installationer i forhold til øvrige installationer
samt bærende konstruktioner etc.
- Levering og montering af nye installationer for vand- og varmeforsyning i
teknikrum tilkoblet afgreninger i eksisterende teknikrum.
- Levering og montering af afløbsinstallation bestående af tilslutning til samtlige
sanitetsgenstande herunder skjulte rørføring fra håndvaske til gulvafløb, pungog S-vandlåse, udluftninger over tag etc.
- Levering og montering af komplet tagafvandingssystem bestående af tagbrønde
forberedt for tagpap, til tilslutning i kloakmuffe i teknikrum.
- Levering og montering af komplet anlæg for brugsvand inkl. fordelingssystem og
armaturer etc.
- Levering og montering af sanitet, herunder håndvaske, rengøringsvask, toiletter
etc.
- Levering og montering af toiletrulleholdere og reserveholdere, vægmonteret.
- Levering og montering af brandskabe
- Levering og montering af komplet varmefordelingsanlæg med radiatorer inkl. alle
rørføringer, fordelerrør, termostater, følerelementer, motorventil etc.
- Levering og montering af varmtvandsbeholder for brugsvand
- Levering og montering af blandesløjfe for varme
- Levering og montering af blandesløjfe for ventilation
- Levering og montering af ny varmeforsyning for lejligheder
- Der udføres og vedligeholdes midlertidig opvarmning af bygningen i
byggeperioden, fra bygningen er lukket frem til aflevering (3 stk. 10 kW
kalorifere).
17.2
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
17. VVS
- Boring af huller for egne rør
DIVERSE
- Kvalitetssikring
- Kontrol af funktion
- Tætheds og trykprøvning
- Indreguleringsrapport
- Drift og vedligeholdelse i 3 eksemplarer
- Instruktion af anlæg til bygningsansvarlig
- Som udført tegninger i DWG
Tilstødende entrepriser:
Levering og montering af køkkenvask udføres af anden entreprenør. Armatur og
afløb skal dog leveres og monteres af VVS entreprenør.
Bygherre levere papir- og sæbedispensere samt skraldespande.
17.1.2
Myndigheder og forskrifter
Entreprenøren skal være autoriseret til at udfører de angivne anlæg. Det påhviler
entreprenøren at foretage alle anmelder til og tilkaldelser af myndigheder for
godkendelse af de udførte arbejder.
Det påhviler entreprenøren at udfører samtlige arbejder under hensyntagen til
samtlige gældende normer og standarder samt efter forsyningsselskabernes
anvisninger.
17.1.3
Fagbeskrivelse
Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som
måtte berøre nærværende arbejder.
17.1.4
Transport til samt aflæsning og oplagring på byggeplads
- af alle senere nævnte materialer skal ske efter producentens anvisninger og på en
sådan måde, at de ikke beskadiges.
17.2
MATERIALER
17.2.1
Generelt
Samtlige materialer der anvendes i byggeriet skal være VA godkendte og i god
kvalitet.
Komponenter udføres med høj hals, eller med tilhørende isoleringskapper.
Alle berørte komponeneter forberedes for styrring af Danfoss ECL Comfort 310
regulator for styring af flow og fremløbstemperatur på varme til opvarmning og
ventilation samt styring af varmt brugsvandsproduktion.
Omfang i henhold til tegninger.
17.2.2
Brugsvandsrør
Synlige rør, samt rør ført i installationsskakt udføres i galvaniserede stålrør, eller
som stålrør med pressfittings som fabrikat Mapress.
Rør ført i konstruktioner udføres som isolerede PEX-rør i rør
Koblingsledninger udføres som PEX-rør i rør
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
17.2.3
17.3
17. VVS
Varmerør
Synlige rør, samt rør ført i installationsskakt udføres i sorte sømløse stålrør, eller
som stålrør med pressfittings som fabrikat Mapress.
Rør ført i konstruktioner, samt skjulte koblingsledninger udføres som præisolerede
PEX-rør
17.2.4
Varmt brugsvandsbeholder
Metro Therm 160 L varmtvandsbeholder med 1 m² hedeflade.
17.2.5
Cirkulationspumpe
Grundfos Alpha2 25-40N med elektronisk regulering.
17.2.6
Pumpe på blandesløjfer
Grundfos Magna 25-40 med elektronisk regulering.
17.2.7
Afspærringsventiler
Alle afspærringsventiler skal udføres som kuglehaner i
afzinkningsbestandigt messing, og forsynes med let betjent greb.
17.2.8
stål
eller
Rørgennemføringer
Alle rørgennemføringer udføres som Karfa, så de overholder DBI vejledning 31.
17.2.9
Bærringer
Bærringer udføres som faste bærringer med gummimuffe.
17.2.10
Toiletter
Toiletter udføres som gulvstående Ifö Sign toilet 6860, Hvid med indbygget S-lås
med rengøringsvenlige overflade.
17.2.11
Vaske
Håndvaske udføres som Ifö Cera håndvask 57 cm 2322
17.2.12
Udslagsvask
Udslagsvask udføres som Intra Juvel VK60, 600x450x250 vaskekar
vægmontering.
Leveres med montagebeslag og bundventil, og afløb udføres med kugleventil.
17.2.13
Armaturer for brugsvand
Armaturer udføres som Oras Electra håndvaskarmatur i krom med batteri
VVS nr. 704270.004
Køkken armatur udføres som Oras Vega køkken i krom
VVS nr. 705916.004
Rengørings armatur udføres som Oras Saga (1937) i krom
VVS nr. 709191.004
17.2.14
Brandskabe
til
17.4
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
17. VVS
Brandskabe udføres som Venti type 2i, 25m ¾”
17.2.15
Radiatorer
Radiatorer udføres som fabrikat RIO panel – størrelser fremgår af VVS-planerne.
Radiatortermostater udføres som fabrikat Danfoss type RA-2000 med forindstilling
og med følerelement som Danfoss RA2920 institutionsmodel
Radiatorkobling på fremløb udføres som Danfoss – RLV (kun radiatorer i multisal)
Returkobling udføres som TA HYDRONICS - TRIM A
17.3
KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE
17.3.1
Generelt
Anlægget leveres med alle de materialer og arbejdsydelser, der er nødvendige for
arbejdets fuldstændige færdiggørelse til drift, som det fremgår af beskrivelse og de
udleverede tegninger.
Det påhviler entreprenøren at udfører arbejdstegninger i det omfang det vurderes
nødvendigt med tegninger ud over det til udbuddet hørende.
Der skal udføres ”Som udført” tegninger i forbindelse med arbejdets færdiggørelse.
17.3.2
Nedrivning
Alle eksisterende installationer for afløb, vand og varme til kroen og teatersalen
nedrives og fjernes helt tilbage til eksisterende teknikrum i kælder mod
Hovedgaden.
Køkkenvask og varmtvandsbeholder i skuespillergarderobe fjernes helt, og vand
afkobles i teknikskab under brandskab (nedre brandskab).
17.3.3
Byggevand
Der udføres byggevand i fornødent omfang og efter nærmere aftale med tilsyn. Der
skal påregnes 2 aftap til byggevand.
Byggevand måles og vedligeholdes under hele byggeperioden, og vandsmåler
aflæses hver mandag morgen og forbruget registreres i skema.
17.3.4
Varmeforsyning for lejligheder
Der udføres en ny midlertidig varmeforsyning til eksisterende lejligheder på
Frederiks Allé.
Varme måles og vedligeholdes under hele byggeperioden, og måler aflæses hver
mandag morgen og forbruget registreres i skema.
17.3.5
Teknikrum
Entreprenøren skal være behjælpelig med at få indrettet teknikrummet på mest
hensigtsmæssig måde sammen med el og ventilation.
17.3.6
Støj
Generelt må støj fra VVS anlæg ikke overstige 30 db(A).
17.3.7
Huller og rilning
Entreprenøren må påregne selv at skulle rille og bore samtlige huller i murede
vægge,
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
17.5
17. VVS
I forbindelse med gennemføringer i vægge monteres isolerende rørbøsninger.
I forbindelse med gennemføringer i klimaskærm skal der påregnes udført fuge for
tæthed mod dampspærre.
Huller må ikke bores større end strengt nødvendigt for de pågældende
gennemføringer.
Det tilkommer entreprenøren selv at bekoste reparationer af unødvendige
beskadigelser af skillevægge, dæk og lign.
17.3.8
Rør i terrændæk
VVS-entreprenøren koordinerer selv med jord og beton-entreprenøren hvornår han
kan montere rør i terrændæk, og er selv ansvarlig for at dette bliver udført rettidigt.
VVS-entreprenøren skal på foranledning af kloakentreprenøren være behjælpelig
med korrekt placering af kloakmuffer i terrændæk.
17.3.9
Bærring og bøsninger
Entreprenøren skal montere bæringer m.v., samt montere alle rørbøsninger.
Alle placeringer af rør og kanaler, etc. er vejledende. Endelige placeringer skal
koordineres og aftales med tilsynet på stedet under hensyntagen til bygnings
udformning samt pladskrav til øvrige installationer.
Hvor der er sammenfald i ønske om placering, gælder følgende
prioriteringsrækkefølge:
Belysningsarmaturer.
Ventilationsarmaturer og kanaler
VVS komponenter.
17.3.10
Afløb i bygning
Entreprenøren skal montere
- Komplet afløbssystem tilsluttet sanitet og vaske tilkoblet gulvafløb og muffer i
terrændæk
- Komplet tagafvandingssystem med tagbrønde på taget, system tilkoblet muffe i
terrændæk
17.3.11
Brugsvandsanlæg
Entreprenøren skal montere
- Komplet varmeforsyning i teknikrum fremført fra naboteknikrum.
- Komplet brugsvandssystem med vandrør fra teknikrum og frem til installationer
- Tilkoble alle brugsvandsinstallationer
17.3.12
Varmeanlæg
Entreprenøren skal montere
- Komplet varmeforsyning i teknikrum fremført fra naboteknikrum.
- Varmt
brugsvandsbeholder,
inkl.
alle
nødvendige
måleog
reguleringskomponenter.
- Blandesløjfer og styrring heraf jf. principdiagram, inkl. alle nødvendige måle- og
reguleringskomponenter.
- Varmerør fra teknikrum og frem til radiatorer samt tilslutning til lejligheder.
- Tilkobling til ventilationsvarmeflade
- Komplet varmeanlæg med radiatorer, inkl. indregulering. Alle radiatorer i
multisalen udføres uden termostat, men tilkobles med styrring via
rumtemperatur over motorventil. Alle radiatorer udføres med returkobling, og
radiatorer i multisalen udføres også med en radiatorkobling på fremløb.
17.3.13
Automatik
17.6
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
17. VVS
Der leveres og monteres nødvendig automatik for fuld funktionsdygtigt anlæg. Se
også principdiagram. EL leverer og tilkobler ECL-310
El udføres de for projektet nødvendige tilslutninger af komponenter efter henvisning
under nærværende entreprise.
El leverer automatik for styrring af varme i multisal og tilkobler motorventil.
Temføler i multisal kobles over ECL-301for styrring af motorventil.
17.3.14
Anlægsopstart
Korrekt igangsætning og indregulering skal være indeholdt i de opgivne priser.
Ligeledes påhviler det entreprenøren at give brugerne en grundig instruktion i drift
og vedligeholdelse af samtlige anlæg, samt at aflevere skriftlige brugsanvisninger til
bygherre.
17.3.15
Kontrol
Der udføres for
- Gennemskylning
- Tætheds og trykkontrol, som dokumenteres med rapport
- Funktionskontrol
17.3.16
Andre ydelser
VVS skal være behjælpelig over for teknisk isolatør med at forsyne rør med Flo-code
Naturlige biydelser skal leveres, selv om dette ikke direkte fremgår af
udbudsmaterialet.
17.3.17
Aflevering
Inden aflevering skal VVS-entreprenør give bygherren fuld instruktion i drift og
vedligehold af anlægget, og skal på byggeledelsens opfordring fremsende
brugsanvisning, der beskriver samtlige anvendte komponenter i anlægget,
anlæggets funktioner, styring m.v. Indhold af brugsanvisningen skal godkendes af
byggeledelsen og i øvrigt udformes i h.t. vejledning fra SBi.
Aftalte ændringer under arbejdets udførelse skal af VVS-entreprenøren indtegnes
løbende på tegningsmaterialet og skal ved arbejdets afslutning afleveres rentegnet
til byggeledelsen.
Senest ved afleveringen skal kvalitetssikringsmateriale samt dokumentation iht.
udbudskontrolplaner afleveres til byggeledelsen.
17.3.18
Alternative- og enhedspriser
De i tilbudslisten angivne priser udfyldes.
Der konkurreres på disse priser.
17.4
KVALITETSSIKRING OG -KONTROL
17.4.1
Kvalitetssikring
Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at
udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. KS materiale
skal være tilgængeligt for tilsynet på byggpladsen.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
17.7
17. VVS
Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i
kontroljournal.
17.4.2
Driftsoplysninger
Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og
leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde,
fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug
for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling
af pedelarbejder.
17.4.3
Kontrolplaner
På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte
ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke
entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet
krav om dokumentation af kvalitetssikring.
Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen, hvor materialet er
anvendt, evt. ved angivelse på vedlagt tegning.
Følgeseddel vedlægges dokumentationsmaterialet.
Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal.
Ved proceskontrol skal foretages fotoregistrering af installationer, samlinger mv.
17.8
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
17. VVS
Kontrolplan for VVS
Nr.
Emne
17.1
Projekteringskontrol
17.1.1 Projektdokumenter
17.2
Kontrol af
undersøgelser
17.2.1
Placering/ophængning
af rør
Metode
Kontrol af
dokumentation
Visuelt
Omfang Tidspunkt
Afslutning for
100%
projektering
25% Løbende
Acceptkriterium
Beregninger er
kontrolleret og
fremsendt til
byggeledelsen
Leverandøranvisning
Funktion/
Visuelt
100% Før aflevering
Leverandøranvisning
Visuelt
100% Løbende
DS-standarder
17.4.1 Leverandør
Registrering
100% Løbende
DS-Certifikat
17.4.2 Opbevaring
Visuelt
17.2.2 Komponenter
17.3
Materiale- og
produktkontrol
17.3.1
Materiale/modtagekontrol
17.4
Modtagekontrol
50% Løbende
Leverandøranvisning
17.5
Udførelseskontrol
17.5.1
Rørmontering inkl.
afstande, niveau mv.
Visuel kontrol
og
kontrolmåling
100% Løbende
Leverandøranvisning
17.5.2
Bæringer herunder
fællesbæringer
Visuel kontrol
100% Løbende
Leverandøranvisning
Visuel kontrol
100% Løbende
Leverandøranvisning
Visuel kontrol
100% Løbende
Leverandøranvisning
Kontrolmåling
100%
Visuel kontrol
100% Løbende
17.5.7 Indregulering
Kontrol af
dokumentation
100%
Efter
indregulering
17.5.8 Støjniveau
Kontrolmåling
100%
Efter
indregulering
17.5.9 Klargøring
Visuel kontrol
100%
Før
I.h.t. beskrivelse
sammenbygning
17.5.3 Ekspansion
17.5.4
Rørgennemføringer og
bøsninger
17.5.5 Tæthed og tryk
17.5.6
17.6
Gennemskylning og
udluftning
Før
indregulering
Slutkontrol
Leverandøranvisning
Leverandøranvisning
I.h.t. beskrivelse
17.6.1 Funktionsafprøvning
17.6.2 Mangelgennemgang
Leverandøranvisning
Før aflevering
Visuelt
100% Før aflevering
Projektmateriale
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
18.
VENTILATIONSARBEJDET
18.1
GENERELLE BESTEMMELSER
18.1.1
Arbejdets omfang
18.1
18. Ventilation
Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af
samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i
tegningsfortegnelsen nævnte tegninger.
Kun hvor det helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført,
at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for
entreprisen.
Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig
håndværksmæssig praksis og i god kvalitet.
Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning
og midlertidige understøtninger.
Under nærværende afsnit omfattes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige
tillægsydelser ikke er nævnt:
NY BYGNING
- Koordinering af placering af egne installationer i forhold til øvrige installationer
samt bærende konstruktioner etc.
- Levering og montering af komplet udsugningsanlæg med tagventilator,
udsugningsanlægget skal med ur-styrring placeret i teknikrum
- Levering og montering af røgventileringsanlæg med tagventilator
røgventileringen udføres med tryk i kælder der aktivere ventilator og åbner for
spjæld i systemet.
- Levering og montering af komplet anlæg for ventilation inkl. aggregat, spjæld
lyddæmpere etc.
- Udsparinger og elementkontrol for kanalgennemgennemføringer
DIVERSE
- Kvalitetssikring
- Kontrol af funktion
- Tætheds og trykprøvning
- Indreguleringsrapport
- Drift og vedligeholdelse i 3 eksemplarer
- Instruktion af anlæg til bygningsansvarlig
- Som udført tegninger i DWG
Tilstødende entrepriser:
Kloakentreprenør leverer rør for røgventilering ud i terræn inkl. svanehals,
ventilationsentreprenør skal dog være behjælpelig med placering af indføringen i
kælderen samt sikre sig at overgangen kan udføres.
Indtaget afsluttes med en rist med et motorspjæld påmonteret der føres ind i et
ø250 PVC-rør. Risten skal lukke for hele hullet.
Ventilationsaggregat placeres i teknikrum i kælder inden der lægges dæk over.
Ventilationsentreprenøren koordinerer selv med elementmontøren hvornår der
lukkes.
Kanal for udsugning fra eksisterende toiletter og røgventilering skal monteres på
den blotlagt gavl inden elementer for den nye bygning monteres. Kanaler føres
parallelt med tag med en afstand på ca. 0,5 m.
18.2
18. Ventilation
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
Levering og montering af træbetonlofter udføres af tømrer. Ventilationsentreprenør
får udleveret loftplader svarende til det antal der skal armaturer i.
Ventilationsentreprenør skærer selv huller for armaturer i loftplader, og tømrer
sætter dem op, hvorefter armaturet kan monteres.
Hovedkanaler i teknikskakt monteres og afgreninger føres kun lige ud på den anden
side inde skakt lukkes af. Ventilationsentreprenør skal sørge for at kanaler er
monteret og isoleret korrekt inden skakt lukkes.
18.1.2
Myndigheder og forskrifter
Det påhviler entreprenøren at foretage alle anmelder til og tilkaldelser af
myndigheder for godkendelse af de udførte arbejder.
Det påhviler entreprenøren at udfører samtlige arbejder under hensyntagen til
samtlige gældende normer og standarder.
18.1.3
Fagbeskrivelse
Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som
måtte berøre nærværende arbejder.
18.1.4
Transport til samt aflæsning og oplagring på byggeplads
- af alle senere nævnte materialer skal ske efter producentens anvisninger og på en
sådan måde, at de ikke beskadiges.
18.2
MATERIALER
18.2.1
Generelt
Samtlige materialer der anvendes i byggeriet skal være i god kvalitet.
Ventilation udstyres med engen automatik og forberedes for styrring via Danfoss
ECL-310.
Omfang i henhold til plantegninger.
18.2.2
Kanaler
Kanaler udføres som F-kanal 60 som fabrikat Lindab Safe og Lindab Rekt.
Kanaler og fittings samles og tætnes efter normens klasse B
Såfremt det ikke kan dokumenteres, at kanaler opfylder tæthedsklasse B, skal
entreprenøren medregne tæthedsprøvning af kanalsystemet.
Kanaler for friskluft og afkast udføres som isolerede kanaler med 50 mm
isolering
18.2.3
Ventilationsaggregat
Ventilationsaggregat udføres som Exhaust VEX270-2. med integreret automatik,
rotorveksler og vandbåren varmeflade.
18.2.4
Tagventilatorer
Tagventilatorer udføres som Exhausto DTH200-4-1.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
18.2.5
18.3
18. Ventilation
Taghætter
Indtag udføres som Lindab VHL
Afkast udføres som Lindab VHA.
18.2.6
Taggennemføringer
Taggennemføringer udføres isoleret med min. 50 mm isolering.
18.2.7
Indreguleringspjæld og motorspjæld
Spjæld skal være som fabrikat Lindab.
18.2.8
Renseadgang
Renselemme skal være som fabrikat Lindab.
18.2.9
Armaturer
Indblæsning i kælder som kontrolventil type KIR
Udsugning i kælder og eksisterende bygning som kontrolventil type KSU
Indblæsning i samling/cafe som Lindab RC 14 200 + MBB 160 200 s
Indblæsning i multisal som RC 15-E 250 + MBB 250 250 s
Udsugning i samling/cafe og multisal som Lindab PC6 -E-315+MBB-315-315-E
18.2.10
Lydsluser
Som Lindab SLU og LNT
18.2.11
Brand og røgspjæld
Brand og røgspjæld udføres som Halton FDR
18.2.12
Automatik
Halton HBA - Brandautomatik til systemer
18.2.13
Bærringer
Alle bæringer og ophæng skal være robust udført og det bemærkes, at
patentbånd ikke må anvendes samt at kanaler ikke må anvendes til ophæng af
installationer eller lignende.
18.2.14
Rørgennemføringer
Alle kanalgennemføringer udføres som Karfa, så de overholder DBI vejledning 31.
18.3
KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE
18.3.1
Generelt
Anlægget leveres med alle de materialer og arbejdsydelser, der er nødvendige for
arbejdets fuldstændige færdiggørelse til drift, som det fremgår af beskrivelse og de
udleverede tegninger.
Det påhviler entreprenøren at redegøre for lyd, samt at udføre arbejdstegninger i det
omfang det vurderes nødvendigt med tegninger ud over det til udbuddet hørende.
18.4
18. Ventilation
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
Der skal udføres ”Som udført” tegninger i forbindelse med arbejdets færdiggørelse.
Dimensionering af kanaler, lyddæmpere m.v. foretages af nærværende entreprenør,
idet denne alene har ansvaret for overholdelse af de stillede ydelses- og lydkrav.
Kanaler udføres af galvaniseret stålplade som F-kanal 60. Der må ikke anvendes
flex-kanaler. Kanalsystemet skal kunne renses i den udstrækning, som det er
nødvendigt for at holde volumenstrømmen inden for de angivne tolerancer og at der
ikke opstår risiko for brand eller hygiejniske gener.
Ved dimensionering af kanaler skal entreprenøren være opmærksom på de
disponible pladsforhold, jf. tegningsmaterialet. Entreprenør afsætter placering for
udsparinger i elementer og er selv ansvarlig for at de er placeret korrekt
Placering af armaturer på ventilationstegning er vejledende og skal koordineres
sammen med placering af øvrige VVS- og el-installationer.
18.3.2
Funktionskrav
Hovedanlæg:
Varmegenvinding på 83%
SEL-værdi på max 1,3 kJ/m³
Maximalt tryktab, der skal dimensioneres for: 0,5 Pa/m.
Udsugningsanlæg
SEL-værdi på max 0,5 kJ/m³
18.3.3
Tolerancer
Følgende tolerancer tillades:
Volumenstrøm gennem armaturer: ± 10%
Volumenstrøm totalt på rum niveau: ± 5%
18.3.4
Teknikrum
Entreprenøren skal være behjælpelig med at få indrettet teknikrummet på mest
hensigtsmæssig måde sammen med el og VVS.
18.3.5
Støj
Generelt må støj fra ventilationsanlæg ikke overstige 30 db(A). Endvidere skal
anlægget projekteres, så der ikke opstår lydspredning fra rum til rum via
ventilationssystemet.
De angivne maksimalt tilladelige niveauer er gældende under alle forekommende
driftsbetingelser.
Målingerne udføres med en lydtrykmåler, der opfylder kravene i IEC-publikation nr.
179.
Måleresulaterne skal indgå i afprøvningsrapporten.
Udgiften til målingerne skal være inkluderet i tilbudet.
For så vidt anlæggene ikke opfylder de stillede krav, påhviler udgifterne til eventuelle
nødvendige ændringer af anlæggene og de heraf følgende arbejder og reparationer
samt fornyede målinger ventilationsentreprenøren.
18.3.6
Bærring og bøsninger
Entreprenøren skal montere bæringer m.v., samt montere alle bøsninger.
Alle placeringer af rør og kanaler, etc. er vejledende. Endelige placeringer skal
koordineres og aftales med tilsynet på stedet under hensyntagen til bygnings
udformning samt pladskrav til øvrige installationer.
Hvor der er sammenfald i ønske om placering, gælder følgende
prioriteringsrækkefølge:
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
18.5
18. Ventilation
Belysningsarmaturer.
Ventilationsarmaturer og kanaler
VVS komponenter.
18.3.7
Automatik
Ventilationsentreprenør leverer brandautomatik og opsætter dette, og el fortråder og
tilkobler dette
Der leveres og monteres nødvendig automatik for fuld funktionsdygtigt
ventilationsanlæg. EL leverer og tilkobler ECL-310
Der udføres ur-styrring på udsugningsanlæg
Under El udføres de for projektet nødvendige tilslutninger af komponenter efter
henvisning under nærværende entreprise.
18.3.8
Anlægsopstart
Korrekt igangsætning og indregulering skal være indeholdt i de opgivne priser.
Ligeledes påhviler det entreprenøren at give brugerne en grundig instruktion i drift
og vedligeholdelse af samtlige anlæg, samt at aflevere skriftlige brugsanvisninger til
bygherre.
18.3.9
Kontrol
Der udføres for
- Tætheds og trykkontrol, som dokumenteres med rapport
- Funktionskontrol
18.3.10
Andre ydelser
Ventilation skal være behjælpelig over for teknisk isolatør med at forsyne rør med
Flo-code
Naturlige biydelser skal leveres, selv om dette ikke direkte fremgår af
udbudsmaterialet.
18.3.11
Aflevering
Inden aflevering skal entreprenør give bygherren fuld instruktion i drift og
vedligehold af anlægget, og skal på byggeledelsens opfordring fremsende
brugsanvisning, der beskriver samtlige anvendte komponenter i anlægget,
anlæggets funktioner, styring m.v. Indhold af brugsanvisningen skal godkendes af
byggeledelsen og i øvrigt udformes i h.t. vejledning fra SBi.
Aftalte ændringer under arbejdets udførelse skal af ventilations-entreprenøren
indtegnes løbende på tegningsmaterialet og skal ved arbejdets afslutning afleveres
rentegnet til byggeledelsen.
Senest ved afleveringen skal kvalitetssikringsmateriale samt dokumentation iht.
udbudskontrolplaner afleveres til byggeledelsen.
18.3.12
Alternative- og enhedspriser
De i tilbudslisten angivne priser udfyldes.
Der konkurreres på disse priser.
18.4
KVALITETSSIKRING OG -KONTROL
18.6
18. Ventilation
18.4.1
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
Kvalitetssikring
Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at
udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. KS materiale
skal være tilgængeligt for tilsynet i entreprisens skurvogn.
Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i
kontroljournal.
18.4.2
Driftsoplysninger
Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og
leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde,
fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug
for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling
af pedelarbejder.
18.4.3
Kontrolplaner
På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte
ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke
entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet
krav om dokumentation af kvalitetssikring.
Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen, hvor materialet er
anvendt, evt. ved angivelse på vedlagt tegning.
Følgeseddel vedlægges dokumentationsmaterialet.
Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal.
Ved proceskontrol skal foretages fotoregistrering af installationer, samlinger mv.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
18.7
18. Ventilation
Kontrolplan for VVS
Nr.
Emne
18.1
Projekteringskontrol
18.1.1 Projektdokumenter
18.2
Kontrol af
undersøgelser
18.2.1
Placering/ophængning
af kanaler
Metode
Kontrol af
dokumentation
Visuelt
Omfang Tidspunkt
Afslutning for
100%
projektering
25% Løbende
Acceptkriterium
Beregninger er
kontrolleret og
fremsendt til
byggeledelsen
Leverandøranvisning
Funktion/
Visuelt
100% Før aflevering
Leverandøranvisning
Visuelt
100% Løbende
DS-standarder
18.4.1 Leverandør
Registrering
100% Løbende
DS-Certifikat
18.4.2 Opbevaring
Visuelt
18.2.2 Komponenter
18.3
Materiale- og
produktkontrol
18.3.1
Materiale/modtagekontrol
18.4
Modtagekontrol
50% Løbende
Leverandøranvisning
Visuel kontrol
og
kontrolmåling
100% Løbende
Leverandøranvisning
Visuel kontrol
100% Løbende
Leverandøranvisning
Visuel kontrol
100% Løbende
Leverandøranvisning
18.5.4 Tæthed og tryk
Kontrolmåling
100%
Før
indregulering
Leverandøranvisning
18.5.5 Indregulering
Kontrol af
dokumentation
100%
Efter
indregulering
Leverandøranvisning
18.5.6 Støjniveau
Kontrolmåling
100%
Efter
indregulering
18.5.7 Klargøring
Visuel kontrol
100%
Før
I.h.t. beskrivelse
sammenbygning
18.5
Udførelseskontrol
18.5.1
Kanalmontering inkl.
afstande, niveau mv.
18.5.2 Bæringer
18.5.3
18.6
Rørgennemføringer og
bøsninger
Slutkontrol
I.h.t. beskrivelse
18.6.1 Funktionsafprøvning
18.6.2 Mangelgennemgang
Før aflevering
Visuelt
100% Før aflevering
Projektmateriale
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
19.
VENTILATIONSARBEJDET
19.1
GENERELLE BESTEMMELSER
19.1.1
Arbejdets omfang
19.1
19. Teeknisk Isolering
Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af
samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i
tegningsfortegnelsen nævnte tegninger.
Kun hvor det helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført,
at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for
entreprisen.
Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig
håndværksmæssig praksis og i god kvalitet.
Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning
og midlertidige understøtninger.
Under nærværende afsnit omfattes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige
tillægsydelser ikke er nævnt:
NY BYGNING
- Isolering af alle faldstammer og tagudluftning for regn og spildevand.
- Isolering af alle nye brugsvandsinstallationer.
- Isolering af alle nye varmeinstallationer
- Isolering af ventilationskanaler for indtag og afkast
- Brandisolering af udsugningskanaler der gennembryder anden brandsektion
- Mærkning af rør efter anvisning fra VVS og ventilation.
DIVERSE
- Kvalitetssikring
- Kontrol af funktion
- Drift og vedligeholdelse i 3 eksemplarer
Tilstødende entrepriser:
VVS og ventilation leverer og monterer rør og kanaler der skal isoleres
Hovedkanaler og rør i teknikskakt monteres og kanaler for friskluft og afkast og
varmerør og brugsvandsrør isoleres og udsugningskanal brandisoleres inden skakt
lukkes.
19.1.2
Myndigheder og forskrifter
Det påhviler entreprenøren at udfører samtlige arbejder under hensyntagen til
samtlige gældende normer og standarder.
19.1.3
Fagbeskrivelse
Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som
måtte berøre nærværende arbejder.
19.1.4
Transport til samt aflæsning og oplagring på byggeplads
- af alle senere nævnte materialer skal ske efter producentens anvisninger og på en
sådan måde, at de ikke beskadiges.
19.2
19. Teknisk Isolering
19.2
MATERIALER
19.2.1
Generelt
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
Samtlige materialer der anvendes i byggeriet skal være i god kvalitet.
19.2.2
Lamelmåtter
Anvendelse: Ventilationskanal
19.2.3
Rørskåle
Anvendelse: Brugsvand og varmerør
19.2.4
Materialer til isoleringsafslutning
Alufolie for anvendelse til skjulte rør for ventilation, brugsvand og varmerør
PVC-folie for anvendelse til synlige rør for brugsvand og varme
19.2.5
Mærkning
Alle rør mærkes med FLO-CODE
19.3
KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE
19.3.1
Generelt
Anlægget leveres med alle de materialer og arbejdsydelser, der er nødvendige for
arbejdets fuldstændige færdiggørelse til drift, som det fremgår af beskrivelse og de
udleverede tegninger.
Alle anlægsdele isoleres, og alle komponenter skal isoleres med aftagelig kappe for
inspektionsmulighed
19.3.2
Funktionskrav
Varmerør
Isoleringstykkelse: 20 mm.
Brugsvandsrør for varmt vand
Isoleringstykkelse: 30 mm.
Brugsvandsrør for koldt vand
Isoleringstykkelse: 30 mm
Afløbsrør for regnvand og spildevand
Formål: Lydisolering/kondensisolering
Materiale: mineraluld
Isoleringstykkelse: 30 mm
Ventilationskanal for indtag og afkast
Formål: Varmeisolering/kondensisolering
Materiale: mineraluld
Isoleringstykkelse: 50 mm
Ventilationskanal for udsugning ført gennem anden brandsektion.
Formål: Brandisolering
Materiale: mineraluld
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
19.3
19. Teeknisk Isolering
Isoleringstykkelse: 60 mm
19.3.3
Andre ydelser
Montering af Flo-code
Naturlige biydelser skal leveres, selv om dette ikke direkte fremgår af
udbudsmaterialet.
19.3.4
Aflevering
Inden aflevering skal entreprenør på byggeledelsens opfordring fremsende
brugsanvisning, der beskriver samtlige anvendte komponenter i anlægget,
anlæggets funktioner, styring m.v. Indhold af brugsanvisningen skal godkendes af
byggeledelsen og i øvrigt udformes i h.t. vejledning fra SBi.
Senest ved afleveringen skal kvalitetssikringsmateriale samt dokumentation iht.
udbudskontrolplaner afleveres til byggeledelsen.
19.3.5
Alternative- og enhedspriser
De i tilbudslisten angivne priser udfyldes.
Der konkurreres på disse priser.
19.4
KVALITETSSIKRING OG -KONTROL
19.4.1
Kvalitetssikring
Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at
udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. KS materiale
skal være tilgængeligt for tilsynet i entreprisens skurvogn.
Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i
kontroljournal.
19.4.2
Driftsoplysninger
Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og
leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde,
fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug
for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling
af pedelarbejder.
19.4.3
Kontrolplaner
På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte
ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke
entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet
krav om dokumentation af kvalitetssikring.
Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen, hvor materialet er
anvendt, evt. ved angivelse på vedlagt tegning.
Følgeseddel vedlægges dokumentationsmaterialet.
Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal.
Ved proceskontrol skal foretages fotoregistrering af installationer, samlinger mv.
19.4
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
19. Teknisk Isolering
Kontrolplan for VVS
Nr.
Emne
19.1
Projekteringskontrol
19.1.1 Projektdokumenter
19.2
Metode
Kontrol af
dokumentation
Omfang Tidspunkt
Afslutning for
100%
projektering
Acceptkriterium
Beregninger er
kontrolleret og
fremsendt til
byggeledelsen
Kontrol af
undersøgelser
19.2.1 Placering/ophængning
Visuelt
19.2.2 Komponenter
Funktion/
Visuelt
100% Før aflevering
Leverandøranvisning
Visuelt
100% Løbende
DS-standarder
19.4.1 Leverandør
Registrering
100% Løbende
DS-Certifikat
19.4.2 Opbevaring
Visuelt
19.3
Materiale- og
produktkontrol
19.3.1
Materiale/modtagekontrol
19.4
Modtagekontrol
19.5
25% Løbende
Leverandøranvisning
50% Løbende
Leverandøranvisning
Udførelseskontrol
19.5.1 Montering
Visuel kontrol
og
kontrolmåling
100% Løbende
Leverandøranvisning
19.5.2 FLO-CODE
Visuel kontrol
100% Løbende
Leverandøranvisning
19.6
Slutkontrol
19.6.2 Mangelgennemgang
I.h.t. beskrivelse
Visuelt
100% Før aflevering
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20
20.1
20/I. El-arbejde
EL-ARBEJDET
Arbejdet omfatter nedennævnte delarbejder og andre ydelser, der er nærmere
beskrevet i nærværende beskrivelse eller vist på tegningerne.
Beskrivelsen er opdelt i 3 afsnit.
Generelle bestemmelser
Udførelse.
Bygningsdelsbeskrivelse.
Under Bygningsdelsbeskrivelsen henhører delbeskrivelse ABA og Elevator
20.1
Generelle bestemmelser
Arbejdet omhandler i hovedtræk lysinstallation, svagstrøm, elevator samt kraft
installation for Borger- og kulturhus Rønde.
Tilhørende delopgaver er komplet ny ABA anlæg samt leverance af elevator.
20.1.1
Arbejdets omfang
Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af
samtlige arbejder i henhold til udbudsmaterialet incl. afslutningsmateriel, til
ledninger, sikringer, skilte m.m., således at arbejdet ved afleveringen fremtræder
fuldt færdigt og klar til brug.
Kun hvor der helt entydigt, f.eks. ved anvendelse af ordet “eksklusiv”, er anført, at
enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for
entreprisen. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til
almindelig håndværksmæssig praksis og i god kvalitet.
Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning
og midlertidige understøtninger samt stillads, ombæringer m.v.
Under nærværende afsnit omfattes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige
tillægsarbejder ikke er nævnt:
Komplet levering og montering af el-installation samt elevator for Projekt Borger og
kulturhus Rønde.
Under nærværende entreprise henhører ligeledes demontering af eksisterende
installationer samt demontering og ligge i depot, materialer som skal genanvendes.
Levering og montering af belysningsarmaturer i henhold til plantegninger og
beskrivelse.
Levering og montering af diverse svagstrømsanlæg.
Installation for og tilslutning samt internt for trådning af ventilationsanlæg.
Installation for og tilslutning af Bygherreleverance herunder køkken hårde
hvidevarer.
Levering af rettede tegninger til bygherren og de respektive myndigheder, så de er i
overensstemmelse med det udførte arbejde.
El-entreprenøren leverer, monterer, vedligeholder og demonterer byggestrøm og
byggepladsbelysning.
Installatøren skal således foretage alle elektriske tilslutninger inkl. levering af
stikpropper m.v.
Hvor andet ikke er nævnt eller vist udføres installationer med skjult installation.
El-entreprenøren skal endvidere inden for tilbudssummen præstere samtlige til
entreprisens fuldførelse, i henhold til ovennævnte punkter nødvendige arbejder og
leverancer og alle for det pågældende arbejde nødvendige midlertidige
foranstaltninger og bi ydelser, herunder også sådanne, som ikke direkte er angivet
på tegninger eller i betingelser, men som er nødvendige for entreprisens fuldførelse
som første klasses arbejde.
20.1.2
Myndigheder
Rammerne er de af offentlige myndigheder givne love, regulativer m.v., som er
gyldige det pågældende sted samt forsyningsværkernes bestemmelser.
Samtidig er følgende normer og regler gældende for entreprisen:
Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, vedrørende elektriske installationer med
tilføjelser
Stærkstrømsbekendtgørelsen, Lavspændingstavler, afsnit 439-1 til 439-5.
20.2
20. El arbejde
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
Stærkstrømsbekendtgørelsen, Maskinsikkerhed, Elektrisk materiel på maskiner,
afsnit 204-1.
Sikkerhedsstyrelsens meddelelser.
DIF-norm for svagstrømsinstallationer DS 460
Bygningsreglementet
Fællesregulativet med tilføjelser
Forsyningsleverandørens bestemmelser
DS700 kunstig belysning i arbejdslokaler
Brandteknisk vejledning nr. 34, samt DS/EN 1838
ABDL-anlæg udføres i henhold til Forskrift 231 ”Automatiske branddørlukningsanlæg”, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1995.
20.1.3
Mål- og højdeafsætning
Bygherren foranlediger de i særlige betingelser angivne hovedmodullinier og faste
kote punkter afsat. Al yderligere afsætning af mål og højder, herunder opsætning af
galger og lignende, der er nødvendig for udførelse af denne entreprise, påhviler
entreprenøren.
20.1.4
Fagbeskrivelse
Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som
måtte berøre hans arbejder.
20.1.5
Tegninger og betjeningsvejledning
El-entreprenøren skal efter entreprisens færdiggørelse levere bygherren 1 sæt af de
originaltegninger, som har været anvendt ved arbejdets udførelse.
Disse tryk rettes af nærværende entreprenør, så de er i overensstemmelse med det
udførte arbejde. Rettelserne foretages med rødt i samme tegningskvalitet som
trykkene.
Ved afleveringsforretningen skal entreprenøren aflevere en skriftlig betjenings- og
vedligeholdelsesvejledning for de enkelte anlæg. Denne skal tillige indeholde
brochureblade på alle anlæg.
20.1.6
Autorisation
El-entreprenøren skal være autoriseret under det pågældende forsyningsselskab.
Arbejdskraft og tilsyn
Montører skal være fuldt uddannede elektrikere. Lærlinge kan beskæftiges i rimeligt
omfang. El-entreprenøren eller dennes repræsentant skal føre et indgående og
sagkyndigt mestertilsyn.
20.1.7
Materialer og oplag
Entreprenøren vil ikke kunne kræve merbetaling eller tidsfristforlængelse for flytning
af materialer inden for arbejdspladsens område, som er foranlediget af hensyn til at
fremme det samlede byggearbejde eller krav fra myndighederne.
20.1.8
Materialer
Skal være 1. klasses, fejlfrie og nye. Alt installationsmateriel skal være typegodkendt
og være CE – mærket samt overhold alle gældende regler omkring mærkning.
Hvor projektmaterialet foreskriver bestemte fabrikater, skal kravet herom opfyldes.
Skulle det ikke være muligt, må entreprenøren anføre dette tydeligt i tilbuddet og
samtidig oplyse, hvilke alternative fabrikater tilbuddet omfatter.
Hvor materialer demonteres og ligges i depot skal materialer inden de ligges i depot
funktionstestet således der ikke ved genmontering kommer nogle uforudsete
regninger derfor.
20.1.9
Bygningernes art
Vedrørende gulve, vægge og lofter m.v. henvises til arkitektens tegninger. Elentreprenøren skal nøje gøre sig bekendt med disse. Belysningsarmaturer anbringes
jævnføre arkitekts loftplan samt som i beskrivelsen beskrevet.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20.3
20/I. El-arbejde
Rør gennem ydervægge forsynes med fald udefter og til støbes efter itrækning af
kabler med en let udhuggelig vandstandsende masse.
Svagstrøms-, lys- og kraftinstallationerne udføres i størst mulig omfang, som skjult
installation.
Føringsveje over nedsænkede lofter skal ske i kabelbakker som dimensioneres af
installatøren selv. Nedføringer for kabelkanaler skal udføres i kabelkanal som type
Thealit med skildespor farven skal afklares med byggeledelsen.
20.2
Udførelse
20.2.1
Forsyningsforhold
Eksisterende forsyningskabel skal udskiftes. Forsyningsselvskab er NRGI.
Forsyningskabel skal øges fra 63 A til 125 A. dertil skal forsyningskabel klargøres
for belastning op til 160 A. Det nye forsyningskabel skal være 4*95 mm2 fra
transformer. NRGI er forsyningsselvskab og skal udføre etableringen af
forsyningskabel til eksisterende hovedtavle. Eksisterende hovedtavle skal udskiftes
til ny pladekapslet tavle. Der skal dertil etableres ny fordelingstavle i kælder se
plantegninger.
20.2.2
Kvalitetssikring
Som dokumentation for kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet skal der
føres et arkiv, der skal indeholde dokumentation for materialekontrol,
modtagekontrol, kontrol af udførelsen, slutkontrol samt andre i denne
arbejdsbeskrivelses udbudskontrolplan angivne kontroller.
Inden arbejdet påbegyndes, skal kontrolplanerne udleveres til byggeledelsen i 1
eksemplarer.
Dokumentation skal afleveres i 1 eksemplarer senest 10 arbejdsdage før
afleveringsforretningen.
De rettelser som måtte forekomme i projektet i forbindelse med entreprisens
udførelse, skal af el-installatøren skitsemæssig indtegnes på et sæt lystryk til brug
for ajourføring af originaltegninger. Rettelserne skal være indtegnet på seneste
revision af den pågældende tegning.
El-entreprenøren er forpligtet til at efterkomme og dokumentere ELFO’s
kvalitetssikringssystem samt udarbejde og a’jourføre en kvalitetshåndbog.
Kvalitetsstyring og dokumentation herfor skal mindst omhandle følgende emner:
Materialekontrol.
Installationer i bygningshulrum, før muring, støbning, lukning af gulve m.v.
Montering af ledninger, kabler, montagegenstande og tavler
Opmærkninger.
Isolationsmåling.
Kontrol af sikringsstørrelser.
Rør og dåser i elementvægge
VVS-tilslutninger.
Kontrol af jordelektroder.
Kontrol af udligningsforbindelser til potentialudligning.
Funktionsafprøvning.
Eventuelle Anmeldelses til el-værk.
Reviderede tegninger.
Aflevering, garantigennemgang.
Disse emner tilpasses et entreprenørkontrolskema, som løbende udfyldes af
entreprenøren efter aftale med tilsynet.
20.2.3
Installationstyper
Ubenævnt er normaltæt installation
ST betyder stænktæt installation
Ubenævnt er skjult installation
SY betyder synlig installation
SR betyder stålrør, ubenævnt er 5/8”
20.4
20. El arbejde
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
PR betyder plastrør, ubenævnt er 5/8”
KB betyder kabelbakke
KN betyder kabelkanal
IK betyder installationskanal
For ledninger og kabler anvendes A/S NKT’s betegnelser
20.2.4
Rør
Rør lægges i bløde bøjninger. Frie rørender tilproppes omhyggeligt.
Rør må ikke anbringes på den kolde side af varmeisolerende lag som måtter og
plader. Alle benyttede rør skal være PVC og halogenfri
Cementering efter rørlægning udføres med cementmørtel ved el-entreprenørens
foranstaltning.
Evt. hugning må foregå omhyggeligt og med skarpt værktøj, der holdes nær
væggens eller gulvets plan, således at unødvendig beskadigelse undgås.
Rør og dåser i vægge, der skal pudses, skal være anbragt, forinden dette arbejde
påbegyndes.
Der lægges rør for lys-, kraft- og svagstrømsinstallationer alle steder, hvor der ikke
udtrykkeligt er angivet anden anbringelse, såsom kabelbakke, kabelkanal og
lignende.
Hvor rør må anses for at være for lange til at kunne trække ledninger i lægges
træktråd og der placeres trækdåser.
El-installatøren har det fulde ansvar for, at de rør, der er lagt for andre entrepriser,
er i orden ved afleveringen til disse entreprenører.
20.2.5
Ledninger og kabler
Ledninger og kabler skal være som fabr. NKT, af NOPOVIC serien.
På plantegningerne er vist placering af samtlige lampesteder, kontakter,
afslutningsmateriel m.v., medens gruppedeling udarbejdes af el-installatøren.
Installatøren skal i hvert enkelt tilfælde afpasse lederantallet efter de viste tændinger
og sørge for at tilvejebringe en ensartet fasefordeling.
Kabler og installations materiale skal være PVC og halogenfri.
20.2.6
Afbrydere, stikkontakter etc.
Generelt anvendes fabrikat som LK.
Normaltæt materiale for 230V skal være type FUGA, farve aftales med tilsynet.
Stænktæt materiel for 230V skal være type 74 OPUS.
For afbryder- og stikkontaktmateriel skal installatøren i hvert enkelt tilfælde, ud fra
tegninger, afgøre antallet af poler.
Afbrydere og stikkontakter ved døre anbringes ca. 10 cm fra dør hul og monteres
1,10 m over færdigt gulv til overkant.
Afbrydere og stikkontakter over borde skal altid monteres ved siden af hinanden og
med 95 cm. til underkant ramme.
Hvis det bliver nødvendigt, skal montøren fastgøre og montere dåser i eventuelt
forekommende paneler, lister etc.
Afbrydere placeret ved døre skal altid placeres ved dørenes lukkeside.
Stikkontakter, der sidder alene, anbringes med overkant 0,4 m over gulv, såfremt
ikke andet er nævnt eller vist.
For eventuelt sammenbyggede kontakter gælder målet øverste kontakt.
Det påhviler installatøren under arbejdets udførelse at holde sig ajour med VVStegninger, således at monteringsmateriel ikke placeres forkert i forhold til
radiatorer, rør, ventilationskanaler og -riste m.v.
Ved placering i fliser tages altid hensyn til fuge- og fliseinddeling m.v.
20.2.7
Lampesteder
Normal væglampehøjde over spejl er 200 cm o.f.g. Dog tages altid hensyn til fugeog fliseinddeling m.v. se opstalt fra Arkitekt for endelig placering.
Væglampehøjde udvendigt og i toiletter skal koordineres med byggeledelsen.
Dåser i murede vægge skal være som fabr. LK type PV.
Dåser på spredt forskalling skal være som fabr. LK type PL.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20.5
20/I. El-arbejde
I rum med nedhængte lofter fastgøres dåser som fabrikat LK type PL på fast loft.
Hvor belysningsarmaturer ikke monteres direkte på dåsen, skal denne forsynes med
godkendt indlæg med fast anbragte tilslutningsklemmer og udløbslåg (ø 80 mm).
Dette gælder også lampesteder uden armaturangivelse.
Hvor der ikke udføres loftbeklædning skal installationen udføres med synlige stålrør
og afsluttes i armaturer eller udløbsrossetter.
20.2.8
Udenfor entreprisen
Udenfor er entreprisen følgende arbejder og leverancer:
Tilslutning, afgift til el-forsyningsselskab.
Levering af pumper og automatikkomponenter i forbindelse med varme- og
ventilationsanlæg, men ikke internt for trådning samt tilslutning af disse. Dertil skal
el entreprisen levere ECL310.
Eventuelle efterreparationer af vægge, lofter og gulve m.v., som skyldes anbringelse
af rør og lignende, medmindre tilsynet skønner, at entreprenøren har nedbrudt eller
ødelagt mere end nødvendigt.
Tilpasning af lofter skal udføres under tømmer entreprisen dog koordineres med el
entreprenøren.
20.2.9
Kabelgennemføringer
Opmærkning, boring/hugning og efterreparation af gennemføringer i bygningsdele
såsom dæk-, væg- og gulvelementer for anbringelse af el-installationer etc. skal
medregnes i nærværende entreprise.
20.2.10
Rør og dåser i bygningsdele
El-entreprenøren leverer og monterer alle for installationen nødvendige rør og
dåser. Synlig installation tillades dog, hvor det er vist på plantegninger.
Installationen for lys fremføres hovedsageligt i loftkonstruktionen og under
dampmembranen, der under ingen omstændigheder må brydes eller beskadiges.
Hvis membranen brydes, skal den retableres med godkendt materiale.
Hvor det er vist på plantegningen skal kabler føres i gulv.
20.2.11
Byggeplads
El-entreprenøren skal levere, opstille, tilslutte, vedligeholde og afrigge byggestrøm
og byggepladsbelysning i nødvendigt omfang jf. gældende krav, forskrifter og
standarder.
Der skal tages udgangspunkt i Belysning og elforsyning på byggepladsen
udgivet af BAD bygge og anlæg udgivet 2001.
20.6
20. El arbejde
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
Bygningsdelsbeskrivelser
20.3.1
Generelt
Arbejdet omfatter for arbejdet alle nødvendige leverance og montering af alle de i
nærværende fagbeskrivelse og plantegninger specificerede produkter.
Generelt skal installationen udføres som skjult installation, med mindre andet er vist
på tegningerne.
Der leveres de på tegningerne og i beskrivelsen nævnte belysningsarmaturer af
installatøren.
Under nærværende el-entreprise hører modtagelse, udpakning, ombæring,
opsætning og tilslutning.
Under el-entreprisen hører også levering af alt nødvendigt fastgørelses- og
monteringsmateriel.
Der udføres installation for alle angivne belysningsarmaturer og udtag m.v. i
henhold til tegningsmateriale.
Hvor der skal udføres nedføringer til afbrydermateriel i vægge skal installationen
udføres som skjult PVL/PR med planforsænket afslutningsmateriel.
I sal skal der fremføres rør fra kanel til loft pr. 10 meter. 3 stk Ø20 skal indstøbes.
20.3.2
Beskyttelse mod indirekte berøring
Indledning og omfang
Der etableres jordelektrodeinstallation for hver installation samt fejlstrømsafbryder i
gruppetavlen samt ny hovedtavle.
Ydelsen omfatter levering og montering af potentialudligning udført i henhold til
Stærkstrømbekendtgørelsen, Afsnit 6 herefter SB.
Supplerende udligningsforbindelser skal opfylde bestemmelserne i SB 547.1.2.
Der skal anvendes passende fastgørelsesmateriel som fabr. Desitek til rørsystemer
m.v.
Der skal ved aflevering fremlægges målerapport samt dokumentation for
udligningsforbindelserne.
Der er udføres de lovpligtige udligningsforbindelser herunder for ventilation samt
føringsveje mm.
Tilstødende bygningsdele
Alle for entreprisens gennemførelse, nødvendige hulboringer og udsparinger tilhører
nærværende entreprise.
Materialer og produkter
Materialer og potentialudligning skal i hele byggeriet være ens
Dokumentation
Der skal afleveres produktblade for alle komponenter i anlægget.
20.3.3
Kabelfremføring
Omfang og lokalisering
Ydelsen omfatter levering og montering af et system som er nødvendige for de
under entreprisen nævnte installationer. Her under kabelkanaler og
installationskanaler.
Tegningshenvisning
I henhold til tegningsliste.
Tilstødende bygningsdele
Lukning omkring kabler, riller og kabelbakker mm skal ske med materialer, der har
samme modstandsevne som bygningsdelen der gennembrydes.
Al fornødent arbejde vedr. intern for trådning, VVS og ventilation udføres under el
entreprisen. Forsyninger herunder 230 Volt for ECL310 samt opkobling til internet
skal udføres under i nærværende entreprise. Dertil skal el entreprenøren levere/
programmere samt lave overdragelse af ECL styringen. Der skal påregnes leveres 3
stk.
Alle, for arbejdet nødvendige, gennemføringer, hulboringer og udsparinger samt
lukning skal være inkluderet i nærværende entreprise.
Projektering
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20.7
20/I. El-arbejde
Hvor der vurderes etablering af kabelbakker, ud over det på planerne viste
føringsveje, skal installatøren selv sørge for dimensioneringen.
Materialer og produkter
Kabelbakker skal være af samme fabrikat i hele byggeriet
Alle føringsveje skal være forsynede med det nødvendige antal skillespor.
Kabelkanaler skal være af samme fabrikat i hele byggeriet og i kvalitet som Thealit.
Udførelse
Alle kabler og ledninger skal være understøttet af rør eller kanaler i hele deres
strækning.
Alle installationer i vægge, hvor intet andet er vist, skal udføres som skjult /
planforsænket installation.
Alle afkortninger / tilpasninger mm af kabel- og installationskanaler skal ske med
omhu.
Dokumentation
Der skal afleveres produktblade for alle komponenter i anlægget.
20.3.4
Lysinstallation
Omfang og lokalisering
Generelt skal stikkontakter og afbrydere ved døre placeres 110 cm til overkant over
færdigt gulv. Hvor intet andet er vist, skal frit siddende stikkontakter placeres som
beskrevet tidligere.
Hvor eksisterende vægge nedbrydes for åbning for gennemgang skal installationen
tilpasses nye forhold. Omfanget skal ses ved selvsyn på stedet.
Ydelsen omfatter:
Levering, montering, opsætning og tilslutning af alle belysningsarmaturer angivet på
tegninger inkl. lyskilder, tilbehør, nødvendige trempler, plader i lofter og lignende
opsætningsdele.
Der leveres de her i beskrivelsen nævnte belysningsarmaturer.
Belysning i sal skal hænges ned fra loft i en højde på ca. 2 meter fra loft. Endelig
opbygning skal aftales med byggeledelsen.
Armaturer generelt skal påregnes påbygget.
Der skal etableres belysning i birum som tændes via afbryder placeret ved dør og
slukkes via sensor når der ikke sker bevægelse.
Der skal udføres komplet ny installation i det på tegningerne viste omfang
Lysstyring skal generelt fungere via tilstedeværelsessensor lysindfaldsmåler med
tilhørende Slave enheder, hvis nødvendigt. Lyset skal indstilles på en forudindstillet
lysstyrke i henhold til DS700.
Virkemåde: Lyset i lokalerne skal kunne tændes via trykafbryder og der skal være
automatisk sluk efter forudindstillet tid. Når lysest tænder ved næste aktivering skal
den starte på sidst indstillede niveau.
Det skal være muligt at lave manuelt slukning ved betjening af trykafbryder. Lyset
skal regulere i forhold til lysindfaldet omfanget for denne styring er vist på
tegningerne.
Der skal etableres ekstra Loftudtag som vist på tegning. Nøgleafbryder placeret i sal
skal kunne tænde for senere installerede lysbroer. Ligeledes skal lampe udtag
placeret i sal tænde via nøgle afbryder. Nøgleafbryder skal tilpasses system nøgle
passende til resten af bygningen.
Nye udvendige lamper skal styres via ny skumringsrelæ. Endeligplacering efter
nærmere aftale.
Tegningshenvisning
I henhold til tegningsliste og arkitektens loftplan.
Tilstødende bygningsdele
Udførelse af huller i loftsdele for armaturer udføres under anden entreprise efter
opmærkning og anvisning under nærværende entreprise.
Materialer og produkter
Der leveres og anvendes armaturer som angivet og vist på tegningerne.
Udførelse
20.8
20. El arbejde
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
Armaturer monteres efter leverandørens anvisninger.
Kontrol
Det skal kontrolleres, at belysningsniveau i alle lokaler er i overensstemmelse med
stillede krav
Alle lyskilder skal være intakte ved aflevering af arbejdet.
Dokumentation
Der skal udføres installationsskemaer for alle lysstyrringer.
Nærværende entreprenør leverer en kopi af alle installationsskemaer til el-tavler og
en
kopi
til
tilsyn
samt
de
nødvendige
kopier
af
driftog
vedligeholdelsesvejledninger.
Der skal afleveres produktblade for alle komponenter i anlægget.
20.3.5
Lyskilder
Installatøren leverer samtlige lyskilder og isætter disse.
Lyskilder skal leveres fabriksnye og med godkendte mærkninger.
Alle lysstofrør skal være leveret som Long-life
Belysningsarmaturer
Entreprisen omfatter levering og montering af de på plantegninger viste og i
nærværende beskrivelse beskrevne armaturer.
Der udføres installation for alle angivne belysningsarmaturer og udtag m.v. i
henhold til tegningsmateriale. Lysstyring skal udføres, hvor det er vist, med
dagslystyring samt mulighed for dæmpning via trykkontakt.
Lysstyring via tilstedeværelsessensor med lysindfaldsmåler med tilhørende Slave
enheder, hvis nødvendigt. Lyset skal indstilles på en forudindstillet lysstyrke.
Virkemåde: Lyset i lokalerne skal kunne tændes via trykafbryder og der skal være
automatisk sluk efter forudindstillet tid. Det skal være muligt at lave manuelt
slukning ved betjening af trykafbryder. Lyset skal regulere i forhold til lysindfaldet.
Der skal etableres ekstra Loftudtag som vist på tegning. Nøgleafbryder placeret i sal
skal kunne tænde for senere installerede lysbroer. Ligeledes skal lampe udtag
placeret i sal tænde via nøgle afbryder. Nøgleafbryder skal tilpasses system nøgle
passende til resten af bygningen
I birum skal installationen udføres med bevægelsessensor.
Der skal etableres LED i Elevatortårn som integreres i væg. Entreprisen
skal være indeholdt alle arbejder i prisen. LED bånd skal ilægges en
aluminiumsskinne som integreres i væg element. Led bånd ilægges
efterfølgende. LED bånd skal være som GENLED IP20, 24 V. CV 9,4 W/m
i 3000 kelvin.
http://www.genled.dk/1000-0121-3.html
Skilte belysning facaden.
Der etableres LED lys som skilte belysning.
LED bånd skal udføres som IP 67 24 V, med 14,4 W/m i 6000 grader Kelvin. LED
Bånd skal være som Type GENLED 14.4 CV IP67
Ved tekst placeret på facade, skal der påregnes 3 rækker vandret fastgjort på
bygning, driver placeres efter nærmere aftale.
Ved Logo placeret på facade, skal der påregnes 9 rækker lodret fastgjort på bygning,
driver placeres efter nærmere aftale.
Se facade opstalt for endelig placeringer.
20.3.6
Kraftinstallationer
Omfang og lokalisering
Ydelsen omfatter udførelse af forsyning til:
Generelle kraftinstallationer i henhold til tegningsmateriale samt VVS og
ventilationsanlæg.
Klargøring for sektionsopdeling af Teatersal for 63 A. der skal klargøres for
kommende koncerter.
Tegningshenvisning
I henhold til tegningsliste.
Materialer og produkter
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20.9
20/I. El-arbejde
Installationskabler og ledninger leveres som tidligere beskrevet.
Udførelse
Kraftinstallationer fremføres hovedsagligt i vægge og udføres som skjult installation.
Alle installationer som fremføres i vægge, gulve eller over loft, hvor der ikke er
føringsveje, skal fremføres i rør, således at kabler og ledninger kan udskiftes ved
fejl.
230 Volt for berøringsfrie vand armaturer skal placeres efter nærmere aftale med
byggeledelsen.
Der skal udføres forsyning for Røgkanon.
Dertil skal der klargøres for fremføring fra kanal til 3 stk. lysbroer. Lysbroerne skal
påregnes placeret jævnfordelt i sal. Der fremføres som tidligere beskrevet rør fra loft
til intsallationskanal. Der skal itrækkes træksnore.
Dokumentation
Der skal afleveres produktblade for alle komponenter i anlægget.
20.3.7
Tavle arbejde
Omfang
Ydelsen omfatter levering, renovering og montering af de på tegningen viste og
herunder omtalte tavler.
Dimensionering af tavler med det nødvendige udstyr, skal udføres at installatør.
Eksisterende Hovedtavle ”måler” skal demonteres og udskiftes med ny plade kapslet
tavle i form 2.
Eksisterende installation tilkoblet tavlen skal reetableres og være fuld funktions
dygtig ved aflevering af byggeriet.
Dertil skal der indbygges sektionsafbryder for ny tavle placeret i kælder. Tavlen skal
udføres således den kan klare en max belastningstilslutning på 160A. afgang for ny
undertavle skal være på minimum 63A.
Der skal leveres i jord foringsrør som vist på tegning 4.01. Dertil skal entreprisen
indeholde forsyning kabel mellem hovedtavle og ny under tavle.
Der skal udføres ny tavle for ny bygning. Tavlen skal udføres som pladekapslet og
overholde gælden krav.
Tavlen skal dimensioneres af installatøren selv dog skal der udføres med min. 30 %
udvidelses muligheder grundet senere anlæg for musik mm.
Der skal anbringes tilrettede, maskinskrevne tavletegninger i alle tavler, samt driftog vedligeholdelsesvejledning.
I alle tavler skal der udføres graveret, varig opmærkning af alle komponenter i
henhold til diagrammer.
20.3.8
VVS og ventilation
Omfang og lokalisering
Ydelsen omfatter udførelse af al el arbejder for de på tegningerne viste VVS og
ventilations anlæg.
Tegningshenvisning
Se VVS og ventilations tegninger. Herunder VVS 8.05
Materialer og produkter
Installationskabler og ledninger leveres som tidligere beskrevet.
Udførelse
Arbejdet skal indeholder alt fornødent arbejde vedr. intern for trådning for
særinstallationer og skal være inkluderet i nærværende entreprise.
Alt fornødent arbejde vedr. intern for trådning for VVS og ventilation samt
temperatur følere skal være indehold under el entreprise, dog skal
Ventilationsentreprenøren placeres komponenter på anlægget og isætte disse.
El-entreprenøren skal etablere alle forsyning samt tilslutninger for
20.10
20. El arbejde
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
ventilationsanlæg, blandesløjfer samt alle VAV og brand spjæld samt ELC for varme
og ventilationsstyring. Se Ventilation og VVS projekt. Herunder placering af
blandesløjfer.
Ligeledes de for projektet nødvendige sikkerhedsafbrydere og til ledninger.
Der skal etableres et stk. ECL310 for styring af multisal samt cafe. CO2 følere samt
temperaturføler skal kunne styre motorventil for varmen.
Der skal etableres et forlænger tryk i cafe område for bygningen. Trykket skal
placeres efter nærmere aftale. Trykket skal forlænge åbningstiden med 2 timer.
Der er placeret 2 stk. udsugningsventilatorer på tagplan. Disse skal under
nærværende entreprise forsynes, tilsluttes samt idriftsættes. Alle arbejder herunder
sikkerhedsafbryder skal være indeholdt.
Kontrol
Se udbudskontrolplan
Dokumentation
Der skal afleveres produktblade for alle komponenter i anlægget.
20.3.9
Nød og panik.
El-entreprenøren leverer og monterer det i beskrivelsen anførte og på tegningerne
viste
sikkerhedsbelysningsanlæg, som fabrikat UniPoint, komplet med alt for anlæggets
idriftsættelse og ibrugtagning.
Installationen udføres så vidt det er muligt som skjulte installationer. Hvis synlig
installation er nødvendig oplægges kabler på bygningsdel eller i stålrør med
kabelbøjler.
Armaturtyper samt montageform fremgår af armaturfortegnelsen. Alle belyste
flugtvejsarmaturer skal
være forsynet med LED lyskilde. Hulskæring i loft for armatur hører under denne
entreprise.
Små materiel (dåser, beslag, trempler m.m) for installationens fuldstændige
færdiggørelse medregnes
under nærværende entreprise.
Installationen udføres i samarbejde med de andre entreprenører og under
hensyntagen til andre
installationer (VVS, ventilation, tømrer m.v.)
F1 Belyst flugtvejsskilt, i kvalitet som type Cinema C4KS-12*LTSA3H
Sortlakeret universalkabinet, enkelt-/dobbeltsidet,
for væg-/loftmontage, med indbygget nødforsyning.
Inkl. piktogramsæt og LED lyskilde
F2 Belyst flugtvejsskilt, i kvalitet som type Display D4KE-LTSA3H/UM
Alueloxeret universalkabinet, enkelt-/dobbeltsidet,
for væg-/loftmontage eller wireophæng. LED
med indbygget nødforsyning
Inkl. piktogramsæt og LED
P1 Flugtvejs-/panikarmatur, i kvalitet som type 3Li-LED/AT-SE1N
Downlight, med autotestfunktion, for indbygning, Indbygget nødforsyning.
P2. Flugtvejs-/panikarmatur, i kvalitet som type 3Lu-LED/AT-SE1N
Downlight, med autotestfunktion, for påbygning, Indbygget nødforsyning.
P3 Flugtvejs-/panikarmatur, i kvalitet som type 3Lu-LED/AT-SE1N
Downlight, med autotestfunktion, for påbygning på væg, Indbygget nødforsyning.
P4. Flugtvejs-/panikprojektør, i kvalitet som type FPC 20K Sort, incl. vinkelbeslag
samt lyskilde 12V 20W G4
S1 Nødstrømsanlæg, i kvalitet som type Halo Kit 12/20ST
Montagevejledning:
Pos. F1 monteres på væg/loft og tilsluttes 230 VAC. Installationen udføres som
normalinstallation.
Syddjurs Kommune
20.11
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20/I. El-arbejde
Pos. F2 monteres på væg/loft eller nedhængt i wire og tilsluttes 230 VAC.
Installationen udføres som
normalinstallation.
Pos. P1 monteres i demonterbart loft og tilsluttes 230 VAC. Installationen udføres
som normalinstallation.
Pos. P2 monteres på loft og tilsluttes 230 VAC. Installationen udføres som
normalinstallation.
Pos. P3 monteres på væg og tilsluttes 230 VAC. Installationen udføres som
normalinstallation.
Pos. P4 monteres udvendig på bygningsdel og tilsluttes nødstrømsanlæg, med
bevægelig ledning via tilslutningsdåse. Installationen udføres som 2,5 mm2
brandsikker installation.
Pos. S1 placeres i umiddelbar nærhed af panikarmatur og tilsluttes 230VAC.
Lysgrupper, hvorunder der er installeret sikkerhedsbelysning, udstyres med
spændingsovervågningsmoduler type ENYA V3 der tilsluttes i forsyningen til
nødstrømsanlægget. Forsyningen til nødstrømsanlægget udføres som
normalinstallation.
20.3.10
Brandtætning
Omfang og lokalisering
Ydelsen omfatter brandtætning i følgende omfang:
Ved gennemføringer af etagedæk, gennemføringer
gennemføringer til øvrige bygninger.
ved
teknikrum
samt
Tegningshenvisning
Der henvises til tegningslisten samt brandtekniske redegørelse.
Udførelse
Lukning omkring kabler skal ske med materialer, der har samme modstandsevne
som bygningsdelen.
Lukning / brandtætning af tom rør i etagegennemføringer, udføres under
nærværende entreprise.
Dokumentation
I drift- og vedligeholdelsesvejledninger skal indgå komplette vejledninger og
oversigtstegninger vedr. brandtætning.
20.3.11
Svagstrøm
Omfang og lokalisering
Under nærværende entreprise skal der udføres et komplet universalnetværk for EDB i
de berørte bygningsafsnit dertil skal der etableres et komplet stjerne antenne system
der sammenkobles eksisterende system.
Der skal etableres installation som vist i tegningsmaterialet.
Under nærværende entreprise skal der udføres et komplet system for antenne, der
skal koordineres med eksisterende system, således de får fremført nødvendige
kabler ind i bebyggelsen.
Der skal føres kabler fra hver stik frem til en fordeler/forstærker der placeres i
kælderen som derfra tilkobles eksisterede system.
Under nærværende entreprise skal der udføres et Teleslynge anlæg se særskilt
punkt.
X-felt
Der skal leveres 1 stk. 19” Væg rack (100x60x90 hxbxd), med aflåselig låge.
Opspændingspunkterne skal være i profiljern, så enhederne er fæstnet tilstrækkeligt.
I rackskabet skal der monteres 2 stk. stikkontakter (1 alm. og en EDB) på hver deres
kombirelæ der ikke anvendes til andet.
20.12
20. El arbejde
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
I rackskabet monteres 1 stk. transientbeskyttet 19’’ powerpanel (strømskinne med
plads for tilslutning af 5 stk. Runde stikpropper).
X-feltet skal placeres centralt som vist på, med minimum 30 cm friplads om siderne
og 1 meter foran.
Net-typen er Ethernet. Med kabel UTP Cat. 6 afsluttes i RJ45 i kvalitet som Awaya
Systimax - Gigaspeed struktureret kabelsystem (Cat. 6).
Alle PDS udtag skal være RJ45 (datadåse) som standard.
Alle PDS-stik fremføres og samles i x-felt i patchpaneler (i kvalitet som Avaya 1100
GS, 24 x RJ45 UTP), som monteres i x-feltet.
Kabellængder må ikke overstige 100m
Patchpanelerne skal kun være beredt til RJ45 stik.
Patchpanelerne skal sidde øverst i rackskabet og under dem skal powerpanelet
(strømskinne med 5 udtag) sidde, så resten af skabet kan bruges til montering af
Modem, Router, HUB, Switch og andet aktivt udstyr (ikke en del af entreprisen)
For at sikre en nem vedligeholdelse skal hele kablingen være nøje dokumenteret.
Alle vægstik og kabler skal være afmærket, så man kan finde den tilsvarende
afmærkning på stikkene i krydsfeltet.
På plantegningerne skal placeringen af PDS udtag samt nummereringen fremgå.
Nummereringssystem aftales med kommunens it afdeling.
Test:
Der skal udføres en afsluttende test, der dokumenterer at PDS installationen
overholder de krav, der stilles til en certificering af Cat. 6 kabling.
Fiberkabling mellem eksisterende X-felt og nyt.
Der skal etableres en Fiber forbindelse mellem eksisterende X-felt og nyt.
Mellem X-felter skal der anvendes fiberoptisk kabling.
Fiberoptisk kabel skal være af typen 50/125 my (micro meter) Multimode med 12
fibre (6 par).
Trækbelastninger og bøjningsradier,
kabelleverandør, skal nøje overholdes.
som
er
oplyst
af
den
pågældende
Fiberkablerne skal terminernes i konnektorer med type LC i fastmonterede
fiberpatch-bokse, der leveres og monteres i krydsfelterne (både i hovedkrydsfeltet
og i det nye underkrydsfelt).
Der skal gives certifikat for, at den samlede udførte installation overholder EMCdirektivet med tilhørende standarder samt klasse D i henhold til EN 50173/ISO
11801 og der leveres dokumentation for måleresultaterne.
Certifikatet baseres på måling ved op til 250 Mhz på alle ”links”, og skal ledsages af
dokumentation af måleresultaterne.
Tegningshenvisning
I henhold til tegningslisten.
Tilstødende bygningsdele
Alle føringsvej for svagstrømsinstallationen hører under nærværende entreprise.
Foreskrevne respektafstande mellem svagstrømskabler og lavspændingskabler skal
overholdes.
Materialer og produkter
Alle Kabler leveres i PVC- og halogenfri udførelse.
Udførelse
Stik, som er angivet på tegningsmaterialet udføres som RJ45. Stik i Krydsfelt udføres
ligeledes som RJ45.
Krydsfelt skal placeres i teknikskab.
230 V installation og svagstrømsinstallationer i Vægboks skal holdes adskilt med
størst mulige afstand.
Syddjurs Kommune
20.13
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20/I. El-arbejde
Kontrol
De færdige installerede kabler skal afprøves 100 % for at sikre, at:
Forbindelserne er korrekt udført.
Der ikke er kortslutning mellem ledere
Der ikke er afbrydelser i ledere
Alle ben i stik er forbundet korrekt
Der ikke forekommer dårlige forbindelser, som skyldes f.eks koldlodninger eller
forkert udførelse af crimpkontakter mv.
PDS installationen skal afprøves efter DIS 11801 kategori 6
Dokumentation
Der skal leveres dokumentation for testmålingerne af hvert drop i filform med
mulighed for at kunne læse målingerne og udskrive lister eller hver enkelt måling via
standart PC.
Der skal afleveres produktblade for alle komponenter i anlæg.
Instruktion
Der skal i tilbuddet være indregnet, instruktion af 2 personer i brug af anlægget
herunder krydsfelt for netværk samt
20.3.12
Teleslynge
Omfang og lokalisering
Der skal etableres teleslyngeanlæg i henhold til plantegninger. Systemet skal udføres
hvis muligt i gulvkonstruktion/belægning eller i loft system
Arbejdet omfatter:
Projektering
Levering af kabler og forstærkersystemer
KS før lukning af gulve/lofter
Der skal medleveres de for projektet nødvendige forstærkere samt montering heraf i
rackskab. Endelig placering efter nærmere aftale
Der skal udføres Indregulering og certificering af de komplette anlæg
Leverandøren skal angive placering af forstærkerudstyr for de respektive lokaler.
Projektering
Der skal medregnes projektering af teleslyngeanlæg, og leverandørens projekt skal
forelægges tilsynet til kommentering. Projektet skal omfatte følgende:
Målfaste tegninger med alle teleslyngekabler indtegnet
Omfang og pladskrav til for stærkere
Angiv eventuelle specielle forhold, der skal tages hensyn til:
f.eks. ved gulvkonstruktion, respektafstand, foldevægge, scenefaciliteter og lign.
Ydeevne
Installationerne udføres med ydeevne, kvalitet, homogenitet samt dæmpning
minimum som følger:
Teleslyngeanlæggene skal opfylde kravene i DS/EN 60118-4:2007, som er den
internationale norm for teleslyngeanlæg. ± 3dB i henhold til normen.
De høje frekvenser - 5 kHz – skal gengives på alle pladser.
Angiv forstærkerplacering. Bør være så tæt på sløjfer som muligt for at minimere
tab.
20.14
20. El arbejde
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
Teleslyngeanlæggene skal være balancerede - den totale feltstyrke skal være nul, da
der ellers er risiko for, at en ikke balanceret feltstyrke kan forstyrre forskelligt
elektrisk udstyr, som f.eks. projektorer, som kan blive moduleret med
teleslyngesignalet. Lyset blinker i takt med teleslyngesignalet etc.
Systemet skal sende både vertikalt og horisontalt felt. Høreapparatbrugeren skal
kunne bøje hovedet frem og tilbage uden, at lydstyrke eller lydkvalitet ændres.
Teleslyngeanlægget skal dække 95 % af de pågældende lokalers areal.
Teleslyngekabel skal være PVC- og halogenfrit
Udførelse
El-, PSD/EDB-kabler skal ved parallelføring placeres minimum 30 cm fra
teleslyngekabler og vice versa.
Der skal tilstræbes en afstand på mindst 30 cm til alle andre kabelinstallationer samt
armering. Anvendes rør skal de være i plast.
Kvalitetssikring - KS
Der skal udføres KS som følger:
At kablerne er lagt i henhold til leverandørens projekt
Umiddelbart inden der støbes/lukkes henover kabelsløjfer, skal det kontrolleres, at
kablerne er
intakte og ubrudte
Der udføres en funktionstest med forstærker tilsluttet inden til støbning/lukning af
gulve/ podier etc.± 3dB i henhold til normens Tabel 1 og afsnit 6.6.4 for
sinusformede testsignaler.
En lavere feltstyrke vil minimere signal/støj-forholdet, og højere feltstyrke vil
overstyre høreapparater og medføre forvrængning og reduceret taleforståelighed.
Frekvensområde skal være lig med eller bedre end den anbefalede værdi i
standardens afsnit 6.6.6:
100 Hz til 5000 Hz ± 3dB med 1000 Hz som reference.
Målingerne udføres 1,2 m over gulv. Der skal begyndes med et referencepunkt midt i
hvert dækningsområde, og alle målepunkter skal målsættes på tegninger.
Områder, hvor den elektromagnetiske baggrundsstøj overstiger -32dB ved
400mA/m, angives ligeledes på tegninger.
Dokumentation
For hvert teleslyngeanlæg skal der leveres følgende dokumentation:
As-built tegning af hvert rum for så vidt der er udført projektændringer
Fabrikat og Type på forstærker certifikat for målinger med oplysning om firma og
person og med angivelse af målepunkter og resultater
Fabrikat og Type på måleudstyr
Dato for måling
Instruktion
Installatøren skal medregne tid til instruktion af drift ansvarligt personale.
Serviceaftale
Tilbuddet skal indeholde oplæg til serviceaftale
Serviceaftale skal træde i kraft umiddelbart efter 1-års eftersynet.
Evt. krav om serviceaftale kan indgå
Jfr. SBi anvisning 216 anbefales regelmæssig test.
20.3.13
ADK
El entreprisen skal levere alle for arbejdet nødvendige installationer for klargøring af
Syddjurs Kommune
20.15
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20/I. El-arbejde
adgangskontrol. Systemlåse samt kortlæser mm. leveres under anden entreprise.
Principbeskrivelse for forberedelse af installation til nøglefri adgangskontrol ADK.
ADK – dør med tastatur, kortlæser og åbningskontakt:
Der etableres et samlepunkt indvendigt over ADK- dør, evt. over nedtageligt loft hvis
muligt.
16mm. tomrør føres skjult fra ADK samlepunkt til udvendig læser/tastatur.
16mm. tomrør føres skjult fra ADK samlepunkt til top af dørkarm (modsatte
side af dørhængsler) for åbningskontakt.
Kabel fra dørens magnetlås føres fra den skjulte karmoverførsel til samlepunktet.
Kabeltypen 10x2x0,6PTS fremføres fra teknikrum/krydsfelt til ADK samlepunkt over
dør.
20.3.14
Røgventilation.
Der skal etableres installation for ovenlys i trappetorn.
Anlægget skal installeres og monteres under el-entreprisen. Oplukkertryk samt
udløsertryk skal udføres under nærværende entreprise.
Arbejdet skal indeholde alle det for projektet nødvendige leverancer, herunder
placering af åbne/lukke tryk tilslutning af vejrstation mm.
Type af ovenlysvinduer er se arkitekt beskrivelse. Systemet leveres under anden
entreprise.
Syddjurs Kommune
20A.1
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20A. Elevator
20A.1 Generelt
bips B2.450, Basisbeskrivelse – el er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.
Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende:
bips B2.460, Basisbeskrivelse – bygningsautomation
bips B2.400,Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer
20A.2
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20A. Elevator
20A.2
Omfang
20A.2.1
Generelt
Levering, opstilling og montering af 1stk. elektrisk drevet personelevator, med
gearløs motor placeret øverst i skakten. Anlægget skal i sin helhed min. opfylde
kravene til energimærkning B.
20A.2.2
Bygningsdele
Arbejdet omfatter følgende bygningsdele:

20A.2.3
Etablering af en elevator.
Projektering
Den udførende entreprenør dimensioner og levere alle fastgørelser hvor dette måtte
være angivet i kapitel 19A.4, bygningsdelsbeskrivelserne eller under nærværende
punkt. Endvidere skal den udførende entreprenør dimensionere og projektere efter
hovedprincipper såfremt dette ligeledes er angivet i bygningsdelsbeskrivelserne.
Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer, fuldt færdige til drift i regulativmæssig overensstemmelse, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre.
Hvis der konstateres uklarhed med hensyn til ydelsens omfang, skal entreprenøren
søge disse uklarheder klarlagt før tilbudsafgivningen.
Hvis det modsatte er tilfældet, regnes det afgivne tilbud for at være fuldt dækkende
for alle i udbudsmaterialet angivne arbejder og leverancer. Det samme er gældende
vedrørende evt. manglende eller tvetydige materialeangivelser i projektmaterialet.
Vedrørende montage af produkter, systemer m.v. skal entreprenøren nøje sætte sig
ind i fabrikanters og leverandørers eventuelle montageforskrifter.
Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 3 eksemplarer. Projektmaterialet vil
blive kommenteret inden for 8 arbejdsdage fra modtagelsen.
20A.2.4
Byggeplads
Se byggesagsbeskrivelsen
20A.2.5
Sikkerhed og sundhed
Der henvises generelt til Plan for sikkerhed og sundhed under udførelsesfasen
Sikkerhedsmæssige ansvarsområder og færdsel på byggepladsen
Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed for
Arbejdsmiljøorganisation
Vurdering af særligt farligt arbejde
20A.2.6

Byggepladsplan

Fordeling af ansvarsområder

Beredskabsplan
Risikospecifikation
Syddjurs Kommune
19A.3
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
19. Elevator
Se nærværende bygningsdelsbeskrivelser for særlige sikkerhedsmæssige forhold for
det pågældende arbejde
20A.2.7
D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal leveres i 4 eksemplarer.
Ad stk. 1. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende:

Bygningsdele listet
Se i øvrigt nærværende arbejdsbeskrivelses bygningsdelsbeskrivelser, kapitel 4, for
særlige specifikationer
20A.2.8
Arbejdets planlægning
Der henvises byggesagsbeskrivelsens.
Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøde.
20A.2.9
Prøver
Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse:

Der skal fremlægges de fornødne produktoplysninger omhandlende valgte elevatorsystem.
20A.4
20A. Elevator
20A.3
Generelle specifikationer
20A.3.1
Udførelse
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
Entrepriseafgrænsning
Den egentlige og endelig entrepriseafgrænsning i fagentrepriserne pålægger alene
fagentreprenørerne at kende.
Der er dog, som en vejledende service, specifikt i detaljemappen, angivet i tekster
til en bygningsdel eller en materialekomponent, en forkortelse for hvilket
fag/arbejde bygningsdelen/komponenten skal leveres og monteres under.
20A.3.2
Generelt
Fastgørelse
Med mindre andet er angivet, leveres og monteres alle fastgørelser af arbejdets udførende entreprenør. Eventuelle dimensioneringer og udførelses metoder ved fastgørelser mv. udføres iht. entreprenøren eller dennes leverandører.
20A.3.3
Arbejdsmiljø
Se nærværende arbejdsbeskrivelses bygningsdelsbeskrivelser
20A.3.4
Kontrol
Se også udbudskontrolplan sidst i nærværende arbejdsbeskrivelse
20A.3.5
Generelt
Hverken et gennemsyn eller en godkendelse fritager entreprenøren for selv at føre
kontrol. Hvis der ved kontrol konstateres fejl inden for et kontrolafsnit, udvides
kontrolfrekvensen til det dobbelte. Hvis der herefter igen konstateres fejl inden for
kontrolafsnittet, udvides kontrolfrekvensen efter byggeledelsens anvisning
20A.3.6
Projekteringskontrol
Projektmaterialet skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen.
20A.3.7
Kontrol af undersøgelser
Materialet skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen.
20A.3.8
Materiale- og produktkontrol
Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i overensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er fyldestgørende.
Materiale- og produktkontrol indbefatter også den produktionskontrol, der foretages af produktionen hos leverandøren.
20A.3.9
Modtagekontrol
Hvis der ikke har været udført materiale- og produktkontrol, kontrolleres materialer
og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne.
Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold Materiale- og produktkontrol,
kontrolleres ved modtagelsen for at være identiske med den foreliggende dokumentation.
20A.3.10
Udførelseskontrol
Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskrav er
Syddjurs Kommune
19A.5
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
19. Elevator
overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskrav kontrolleres ved måling.
Viser måling, at udfaldskrav ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen.
20A.3.11
Slutkontrol
Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/ før afleveringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at
arbejdet er korrekt udført.
20A.6
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20A. Elevator
20A.4
Bygningsdelsbeskrivelser
20A.4.1
Orientering/Grundlag for arbejdet
Følgende Normer og standarter gældende.


DS /EN 81-70
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 509 18 juni 1997 samt 996 af 16
december 1997.

AT bekendtgørelser/anvisninger

El-beskrivelsens pkt. vedrørende elevator.

Fællesbetingelser.

Tilbudslisten
Tegninger og beskrivelse kompletterer hinanden således, at om noget er i beskrivelsen, men ikke vist på tegningerne - eller omvendt, er det inkluderet i entreprisen.
20A.4.2
Omfang
Levering, opstilling og montering af 1 stk. elektrisk drevet personelevator, med
gearløs motor placeret øverst i skakten. Anlægget skal i sin helhed min. opfylde
kravene til energimærkning B. og godkendes af certificeret myndighed.
20A.4.3
Lokalisering
Tilstødende bygningsdele
Såfremt der skal udføres ekstraarbejder, må dette ikke påbegyndes, forinden der
foreligger skriftlig aftale med byggeledelsen herom.
Der kan ikke forventes betaling for arbejder, om hvilke der ikke i forvejen er aftalt
pris m.m.
20A.4.4
Projektering
Entreprisen omfatter alle, arbejder og leverancer, fuldt færdige til drift i regulativmæssig overensstemmelse, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre.
Hvis der konstateres uklarhed med hensyn til ydelsens omfang, skal entreprenøren
søge disse uklarheder klarlagt før tilbudsafgivningen.
Hvis det modsatte er tilfældet, regnes det afgivne tilbud for at være fuldt dækkende
for alle i udbudsmaterialet angivne arbejder og leverancer. Det samme er gældende
vedrørende evt. manglende eller tvetydige materialeangivelser i projektmaterialet.
Vedrørende montage af produkter, systemer m.v. skal entreprenøren nøje sætte sig
ind i fabrikanters og leverandørers eventuelle montageforskrifter.
20A.4.5
Materialer og produkter
Materialer skal være fejlfrie og nye med mindre andet er skriftligt aftalt med bygge-
Syddjurs Kommune
19A.7
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
19. Elevator
ledelsen.
Elevatordata.
Løftehøjde
:6,1 m.,
Antal stop
:4 stk.
Antal døre i skakt
:4 stk.
Antal døre i stol
:2 stk.
Bæreevne
:630 kg.
Dørtype
:Automatisk åbnende centerskydedøre.
Dørene skal reversere ved modstand, med indstilleligt moment.
Løftehastighed
:min. 1m/sek
Dørhul i skakt
:b x h
= 1200 x 2280 mm.
Dørlysning i elevator
:b x h
= 900 x 2100 mm.
Stol størrelse
:d x b x h = 1400 x1100 x 2200 mm.
Indvendig skaktmål
:d x b
= 1810 x 1940 mm
Skakthøjde o. øverste stop: Tophøjde = 3500 mm,
Grubedybde
:1200 mm. Se tegn.
Elevatorstol:
Stolvægge udføres i slebet rustfri stål.
Gulvet beklædes med skridsikker belægning i farve efter aftale.
Loftet leveres med hvid stålplade og planforsænket LED belysning. Tænd/Sluk styring via tilstedeværelsessensor monteret i stolen.
Håndliste på stolens ene væg.
Materialer og udførelse skal godkendes af byggeledelsen.
Kaldeanlæg
I stolen installeres lovbefalet kaldeanlæg. Elektriker afsætter telefonstik i skakt efter
anvisning fra elevatorentreprenør, bygherre oplyser nummer på vagtcentral. Elevatorentreprenøren leverer og monterer generelt det nødvendige udstyr for to-vejs
kommunikation med institutionens øvrige kommunikationsanlæg. Elevatorentreprenøren koordinerer selv dette arbejde med den aktuelle entreprenør.
Døre
Stoldør og karm leveres i slebet rustfrit stål.
Skaktdøre og karme leveres i slebet rustfri stål.
Tilsætninger af slebet rustfri stål monteres fra karm til forside væg så de beskytter
dørhullets sider og forkanter mod påkørsel. Trinskinne tilpasses gulvbelægning.
Manøvresystem.
20A.8
20A. Elevator
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
Manøvresystem skal være almindelig trykknapstyring. I dørkarm anbringes kaldeknap og signallampe. Signallampe lyser når elevatoren er optaget, eller når døren på
en anden etage står åben.
I stolen anbringes tryk for hvert stop. Endvidere tryk for døråbning og tryk for
alarm.
Trykknapperne skal anbringes i.h.t. DS/EN 81-70
Installationer
Hvis elevatorentreprenøren ønsker løftekrog, ankerjern mm. indstøbt eller indhugget i elevatorskakt, skal der entreres direkte med hoved/murer-entreprenøren, og
udgiften skal indregnes i tilbuddet.
Elevatorentreprenøren udfører lovpligtig belysning i elevatorskakt.
I skaktdørenes overkarm etableres stedse brændende LED belysning af området foran døren, min. 50 lux på dørtrin.
Alle installationer i forbindelse med elevatoren incl. lovpligtig fejlstrømsbeskyttelse
af både motor og øvrig installation, leveres under elevatorentreprisen. Hovedforsyningskabel 5 x10 Cu afsluttes med 3 m løs tamp øverst i skakt.
20A.4.6
Udførelse
Entreprenøren skal står for alle arbejder som omhandlende fuld færdiggørelse af
projektet.
20A.4.7
Kontrol
Kvalitetssikring
Entreprenøren er forpligtet til, at dokumentere eget kvalitetssikringssystem, og at
udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise.
Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i
kontroljournal.
Kontrolplaner
Efterfølgende er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte ydelser
kan kontrolleres.
Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke entreprenøren for den løbende
kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet krav om dokumentation af
kvalitetssikring.
Syddjurs Kommune
19A.9
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
19. Elevator
Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontrol journal.
Materialekontrol
Pos. Nr
Proceskontrol
Pos. Nr
Kontrolobjekt
Elevator
Kontrolmetode
Visuel og billede kontrol,
af evt. skader og om det
leverede svarer til det
beskrevne
Kontrolomfang
100 % kontrol
Kontrolobjekt
Kontrolmetode
Kontrolomfang
Elevator
Kontrol og billede af pla- 100 % kontrol
cering
og funktion
Visuel og billede kontrol, 100 % kontrol
af evt. skader og om det
leverede svarer til det
beskrevne
Elevator
20A.4.8
D&V-dokumentation
Se tidligere beskrevet.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20B.1
Omfang
20B.1.1
Generelt
20B.1
20B. ABA
Under arbejdet hører alle installations- og montagearbejder samt alle leverancer og
ydelser, der er nødvendige for den fulde konditionsmæssige udførelse af alle arbejder, i forbindelse med etablering af brandalarmanlæggene (ABA) samt tilslutning af
automatisk brandlukningsanlæg (ABDL).
Al projektering, myndighedsbehandling og endelig godkendelse anlæggene skal
være indeholdt i tilbuddet
20B.1.2
Bygningsdele
Arbejdet omfatter følgende bygningsdele:
20B.1.3

Komplet etablering af ABA anlæg.

Tilslutning af ABDL inkl rør føring derfor.
Projektering
Den udførende entreprenør dimensioner og leverer alle fastgørelser hvor dette måtte være angivet i, bygningsdelsbeskrivelser eller under nærværende punkt.
Endvidere skal den udførende entreprenør dimensionere og projektere efter hovedprincipper såfremt dette ligeledes er angivet i bygningsdelsbeskrivelserne.
Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil
blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen.
Der skal leveres fuld dokumentation af det leverede udstyr og dets funktioner i form
af brochurer, datablade og manualer, inkl. funktionsbeskrivelser, princip- og forbindelsesdiagrammer mm.
Materialet skal tydeligt angive de enkelte anlægsdeles funktioner og egenskaber,
samt indeholde de nødvendige oplysninger for anlæggets drift- og vedligeholdelse.
Dokumentationsmaterialet skal i sin endelige form være leveret i et eksemplar til
bygherre senest en uge før anlægget skal afleveres i henhold til tidsplanen.
20B.2
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20B. ABA
20B.2
Generelle specifikationer
20B.2.1
Udførelse
Entrepriseafgrænsning
Den egentlige og endelig entrepriseafgrænsning i fagentrepriserne pålægger alene
fagentreprenørerne at kende.
Samtlige anlægskomponenter og systemdele som tilbydes skal være godkendte i
henhold til gældende forskrifter, samt være frit tilgængelige på det danske marked
og skal kunne serviceres og repareres af flere selvstændige autoriserede ABAinstallatører. Dette skal dokumenteres.
20B.2.2
Generelt
Fastgørelse
Med mindre andet er angivet, leveres og monteres alle fastgørelser af arbejdets udførende entreprenør. Eventuelle dimensioneringer og udførelses metoder ved fastgørelser mv. udføres iht. entreprenøren eller dennes leverandører.
Kontrol
Se også udbudskontrolplan sidst i nærværende arbejdsbeskrivelse
20B.2.3
Generelt
Hverken et gennemsyn eller en godkendelse fritager entreprenøren for selv at føre
kontrol. Hvis der ved kontrol konstateres fejl inden for et kontrolafsnit, udvides
kontrolfrekvensen til det dobbelte. Hvis der herefter igen konstateres fejl inden for
kontrolafsnittet, udvides kontrolfrekvensen efter byggeledelsens anvisning
20B.2.4
Materiale- og produktkontrol
Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i overensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er
fyldestgørende.
Materiale- og produktkontrol indbefatter også den produktionskontrol, der foretages af produktionen hos leverandøren.
20B.2.5
Modtagekontrol
Hvis der ikke har været udført materiale- og produktkontrol, kontrolleres materialer
og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne Materiale- og produktkontrol.
Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold til Materiale- og produktkontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at være identiske med den foreliggende dokumentation.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20B.2.6
20B.3
20B. ABA
Udførelseskontrol
Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskrav er
overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskrav kontrolleres ved måling.
Viser måling, at udfaldskrav ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen.
20B.2.7
Slutkontrol
Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/ før afleveringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at
arbejdet er korrekt udført.
20B.4
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20B. ABA
20B.3
ABA og ABDL-anlæg
20B.3.1
Orientering/Grundlag for arbejdet
Arbejdet udføres i henhold til Dansk Ingeniørforenings normer for bygningsinstallationer, Danske Standarder, de efter dansk lovgivning samt ministerielle og
kommunale bekendtgørelser med de til enhver tid gældende bestemmelser og tillæg, herunder specielt:
Gældende Bygningsreglementet

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Fællesregulativet, El-rådets bestemmelser

DIF`s gældende Normer og Normtillæg

Lokale myndighedskrav

Forsyningsselskabernes tekniske bestemmelser og anvisninger

Arbejdstilsynets forskrifter, anvisninger og publikationer

SBI Anvisninger

Forskrifter og anvisninger fra fabrikanter af de leverede materialer

DBI Retningslinje 232, Automatisk Brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg)

DBI forskrift 231 Automatiske Branddør-lukningsanlæg (ABDL-anlæg)

DBI Retningslinie 001, Automatiske Brandsikringsanlæg, Godkendelse af
firmaer

DBI Retningslinje 002, Automatiske Brandsikringsanlæg, Certificering af kvalificerede personer

DBI Retningslinje 003, Automatiske Brandsikringsanlæg, Certificering af systemer og systemdele

DBI Retningslinje 004, Automatiske Brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse

DBI Retningslinje 005, Automatiske Brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse

DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg

Altid gældende rettelser, tolkning og kommentarer af publikationer fra DBI
fra det Teknisk udvalg for danske retningslinjer.

Det lokale brandvæsens betingelser for alarmoverføring

Tegninger i henhold til tegningslisten

Tidsplan

Specifikke krav fra den stedlige brandmyndighed
Entreprenøren skal anmelde installationen til alle nødvendige myndigheder for opnåelse at fuldt færdigt, godkendt og alarmoverført system.
Alle udgifter til ovennævnte godkendelse afholdes af entreprenøren.
20B.3.2
Omfang
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20B.5
20B. ABA
Levering, opsætning og tilslutning af komplette ABA og ABDL-anlæg inkl. røgdetektorer.
Dørholdemagneter og ankre eller dørpumper med fasthold leveres under anden entreprenør. Udførelse af forsyning til ABA-centraler fra aktuel gruppefordelingstavle
udføres under el entreprisen. Arbejdet skal omhandle alle nødvendige arbejder herunder el forsyninger mm.
Arbejdet udføres efter anvisninger og krav stillet i fællesbetingelserne, arbejdsbeskrivelsen og de heri refererede dokumenter.
Entreprisen omhandler komplet detailprojektering, levering, montering og idriftsættelse af det beskrevne system, inkl. alle for entreprisens fuldstændige færdiggørelse
nødvendige arbejder og leverancer, medmindre de specielt er angivet at være uden
for entreprisen. Hertil kommer afprøvning og drift klargøring af det fulde system.
Systemet skal udføres som beskrevet i udarbejdet brandstrategirapport.
Arbejdet omfatter:

Levering, opsætning og montering af centralskab, detektorer, alarmtryk og
flash. Inklusiv fuld detektering inkl. loftrum.

Komplet ledningsinstallation med godkendt kabel

Indregulering, programmering og afprøvning af systemet samt personaleinstruktion

Oprettelsesafgift og tilslutning til alarmoverførsel

Oprettelsesgebyr til Beredskabscenter

Gruppe- og orienteringsplaner

Førstegangs eftersyn af DBI eller RM Gruppen

Anmeldelse til myndighederne

230 volt med jord, til centralen.

Tilslutte dørpumper ved alle ABDL-døre inkl. rørføringer
Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
ABDL døre.
20B.3.3
Tegningshenvisning
Se Tegningslisten
20B.3.4
Koordinering
ABA-entreprenøren skal uden vederlag tage hensyn til og samarbejde med andre
entreprenører, der udfører arbejder på eller i nærheden af ABA-systemets arbejdsplads. Ligeledes skal ABA-entreprenøren tåle ulemper fra uforudsete eller igangværende arbejders samtidige udførelse.
20B.3.5
Tilstødende bygningsdele
Al installation skal udføres efter de givne forhold. Hvor installationen skal udføres
20B.6
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20B. ABA
som synlig skal det udføres i stålrør.
Forudgående bygningsdele/arbejder
Udførelse af huller i loftsdele for detektorer udføres under nærværende entreprise.
20B.3.6
Projektering
Entreprisen omhandler komplet detailprojektering, levering, montering og idriftsættelse af det beskrevne system, inkl. alle for entreprisens fuldstændige færdiggørelse
nødvendige arbejder og leverancer, medmindre de specielt er angivet at være uden
for entreprisen. Hertil kommer afprøvning og drift klargøring af det fulde system.
Anlæggene skal være tilpasset behovene i den pågældende bygning og centraludstyret skal som minimum opfylde de stillede krav i forhold til den aktuelle drift og
institutionstype.
20B.3.7
Materialer og produkter
Der ABDL skal sammenkobles med ABA-anlægget.
Ved alle ABDL-døre monteres en trykafbryder i væg for dørlukning. I afbryder graveres: "Dørlukning".
20B.3.8
Udførelse
Anlægget skal udføres i overensstemmelse med DBI' s forskrift 231.
Projektering og installation skal ske i henhold til DBI Retningslinie 232, Automatisk
brandalarmanlæg. Anlæggene skal projekteres som DBI Anlægstype 1 Totaldækkende; og DBI Retningslinier 001, 002, 003, 004, 005 og 006 for Automatiske
brandsikringsanlæg skal følges.
Samtlige tegninger skal inden arbejdets påbegyndelse godkendes af bygherre. Bygherrens godkendelse af tegningerne fritager ikke entreprenøren for ansvar, dersom
leverancen har fejl eller mangler.
Efter installering af anlægget, udarbejder entreprenøren komplette anlægsorienteringsplaner, herunder situationsplaner og gruppeplaner for det samlede anlæg,
alt i henhold til DBI's forskrifter og retningslinjer.
Samtlige ajourførte tegninger og planer i henhold til den faktiske udførelse skal
indgå i en driftsmappe.
Tegningsmateriale for hver enkelt lokalitet afleveres i digital form til bygherre efterhånden som arbejderne afleveres. Dette skal ske i format som AutoCAD.
Der skal anvendes adressérbart centraludstyr, og anlægget skal være fuldt adres-
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20B.7
20B. ABA
sérbart, således at hver detektor får selvstændig adresse i systemet. Centralen skal
dimensioneres således, at der som min. er 20 % ledig kapacitet (til såvel grupper
som adresser) for eventuelle ændringer og udvidelse.
Centralens display skal i klar dansk tekst kunne orientere om, hvor præcist det
brænder, med angivelse af rum nr., etage, m.m. Der bør ligeledes være mulighed
for hjælpetekster, for eksempel med rumbetegnelser og funktioner. Centralen skal
være forberedt for tilslutning til PC og printer.
Samtlige udgifter til programmering og indlæsning af hele alarmtekster skal være
indeholdt i tilbuddet.
Centralen placeres efter nærmere aftale med byggeledelsen og med det lokale
brandvæsen. Placering på planerne er vejledende. Skabet skal udføres i en robust
konstruktion, så det i stor udstrækning kan modstå angreb og forsøg på opbrud.
Der skal anvendes en solid låseenhed som i stor udstrækning er modstandsdygtig
over for opbrud. Lås i centralskab og i skab til orienteringsplaner skal være til
samme nøgle. Cylinder og nøgler leveres og monteres af entreprenøren, men det
skal passe til hver enkelt lokalitets eget låsesystem, dette aftales nærmere med
byggeledelsen.
Ved centralen anbringes to sæt situations- og gruppeplaner for hver alarmgruppe
m.v. til indikering af brandstedets beliggenhed, en brugervejledning, en kortfattet
instruktion til brug for brandvæsnet og en driftsjournal. Det ene sæt situations- og
gruppeplaner skal være fastgjort til centralen med enten kæde eller wire.
Der skal etableres alarmoverførsel til det lokale brandvæsen der overholder de gældende krav. Overførelsen skal ske via seriel transmission omfattende såvel fejl- som
alarmsignal(er).
Overvåget telefonlinje til alarmoverførsel bestilles af ABA-entreprenøren, som også
rekvirerer det nødvendige senderudstyr fra TDC og alle udgifter hertil afholdes inden for entreprisen. ABA-entreprenøren har ligeledes ansvaret for rekvirering og
sagsbehandling af tilslutningsaftale for alarmoverførsel til Brandvæsenets alarmcentral. Tilslutningsafgift m.v. hertil afholdes også inden for entreprisen.
Alle arbejder for overførelse af alarmerne skal afleveres som enhedspriser.
Der skal leveres og monteres nøgleboks ved brandvæsnets adgangsvej til centraludstyr. Endelig placering aftales med det lokale brandvæsen. Nøgleboksen skal være SKAFOR godkendt i sikringsklasse RØD, planforsænkes i mur og med mulighed
for overvågning.
Nøgleboksen leveres og monteres med ledning ført ud og tilsluttet til AIA-anlæg.
20B.8
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20B. ABA
Tilslutning til AIA-anlæg skal ske i samarbejde med el entreprenøren som udfører
AIA arbejdet.
Detektorer og alarmgivere
Alle detektorer, alarmgivere og alarmtryk m.v. skal være modstandsdygtige over for
de forekommende miljømæssige indflydelser i de enkelte rum og områder, og herunder også i henseende til særlig hårdhændet brug og eventuelt hærværk.
Bygningshulrum med brandrisiko i form af f.eks. elektriske brugsgenstande og
samlinger på større effektbærende kabler skal overvåges ved hjælp af egnede røgdetektorer.
Detektorer, der placeres skjult - f.eks. i bygningshulrum - skal opmærkes i overensstemmelse med kravene i DBI Retningslinje 232
Ved tilsmudsning skal detektoren i god tid afgive advarsel i form af et servicesignal,
der transmitteres til centralen, så rensning kan iværksættes.
Kabler og ledninger
Kabelinstallationer og ledningsforbindelser udføres i nøje overensstemmelse med
Stærkstrømsbekendtgørelsen, DIF Svagstrømsnorm samt DBI retningslinje 232.
Ledningssamlinger og afgreninger skal fortrinsvis foretages i anlæggets systemdele.
Hvor dette ikke er muligt, skal samlinger foretages i dertil beregnet – og mærket/skiltet – samlings- og afgreningsmateriel (dåser), som skal dokumenteres i de
endelige installationstegninger.
Opmærkningen skal udføres med klar og læselig tekst.
Kabler og ledningers gennemføring
Entreprenøren skal selv udføre alle nødvendige kabelgennemføringer i vægge, tageadskillelser m.v. hvor der ikke er udført under el entreprisen.
Efter kabelmontering skal alle gennemføringer i brandklassificerede vægge og dæk
brandsikres i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen samt Brandteknisk Vejledning nr. 31. Lukningen skal udføres med et MK- og af brandmyndighederne godkendt system. Brandlukningen udføres, efter at alle installationsføringer er fuldstændigt afsluttet, i nøje overensstemmelse med producentens anvisninger. Brandlukning skal være fuldstændig tæt for røggasser. Der monteres den godkendte kontroletiket på begge sider af brandlukningen.
Alle gennemføringer skal endvidere overholde lyddæmpningskrav svarende til det
krav, der er stillet til den væg eller det dæk, de går igennem.
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20B.9
20B. ABA
Al fastgørelse af komponenter skal udføres uden at beskadige bygningsdele. Udbedring af skader som følge af fastgørelse m.v. udføres af entreprenøren inden for
entreprisen.
Installationer
Alle installationer udføres i størst mulig omfang som skjult.
Idriftsætning og afprøvning af det installerede anlæg er entreprenørens ansvar.
Efter installeringen skal der foretages en afprøvning og kontrol af log i central. Entreprenøren skal udfærdige en skriftlig rapport herover.
Efter udførelsen af ovenstående skal anlægget testes i sin helhed i en længere periode efter nærmere aftale herom med bygherren og brandmyndigheden. Alle systemets enheder skal i denne periode være tilkoblede og i drift, men anlæggets alarmoverføring til brandvæsnets vagtcentral skal være i ”servicetilstand”. Alle eventuelt
nødvendige tilretninger i anlæggets funktion skal implementeres uden udgift for
bygherren.
Dersom anlægget ved kontrol ikke kan godkendes, skal udgifter i forbindelse med
efterkontrol afholdes af entreprenøren.
Eventuelle fravigelser i forhold til gældende forskrifter skal accepteres forud for installationsarbejdernes påbegyndelse af det lokale brandvæsen og bygherren.
De enkelte ABA-anlæg betragtes først som endeligt godkendt, når der foreligger en
anmærkningsfri 1. inspektionsrapport fra et akkrediteret inspektionsselskab, og når
endelig accept for tilslutning til det lokale brandvæsen foreligger, jf. betingelser for
alarmoverførsel.
Projekter for de enkelte brandalarmanlæg skal fremsendes til bygherren til projektkontrol i god tid forud for installationsarbejdernes opstart. Eventuelle påtaler til
projektet på baggrund af projektkontrollen skal rettes af entreprenøren.
20B.3.9
Prøver
Prøver på komponenter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse, inden ordre
placeres.
20B.3.10
Kontrol
Funktionsprøve skal udføres inden idriftsættelse.
20B.3.11
D&V-dokumentation
Der skal afleveres produktblade for alle komponenter i anlægget.
20B.10
Syddjurs Kommune
3176 – Borger- og kulturhus Rønde
Hovedentreprise
20B. ABA
Tilbuddet skal indeholde et prissat forslag til servicekontrakt. Servicekontrakten
skal træde i kraft efter 1-års eftersynet, og skal gælde i 4 år.
Der skal i tilbuddet indregnes, at to personer fra bygherrens vedligeholdelsesafdeling skal instrueres i brug af anlægget.