Yleiset sopimusehdot 1

1
Yleiset sopimusehdot
1. Soveltamisala
Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Telatek-konsernin yhtiöiden
ja niiden asiakkaiden välisissä palvelusopimuksissa, valmistusprojekteissa sekä muissa Telatek-konsernin ja asiakkaiden
välisissä sopimuksissa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet muuten ole ilmoittaneet poikkeavansa näistä ehdoista.
Jos Urakasta on laadittu erillinen sopimus, ohittaa sopimus
yleisten sopimusehtojen pätevyyden, ellei sopimuksessa toisin
ole mainittu.
2. Määritelmät
Telatek-konserniin kuuluvasta yhtiöstä tai Telatekin lukuun
palveluja suorittavasta alihankkijasta tai -urakoitsijasta käytetään jäljempänä nimitystä Urakoitsija. Tietyissä yhteyksissä
Urakoitsijan sijasta voidaan käyttää nimikettä Toimittaja.
Huolto-, asennus-, valmistus- tai kunnossapitotyön kohteena
olevista laitteista tai vastaavista käytetään jäljempänä nimitystä Laite.
Tilaaja tarkoittaa yritystä, joka hankkii Urakan tai palvelun
Toimittajalta. Tietyissä yhteyksissä Tilaajan sijasta voidaan
käyttää myös nimitystä Asiakas.
Tarjous on Urakoitsijan kirjallisesti jättämä dokumentti työn
suorittamisen ehdoista ja hinnasta.
Sopimus syntyy kun Tilaaja lähettää tilauksen vastineena tarjoukseen tai kun Urakoitsija lähettää tilausvahvistuksen saatuaan tilauksen tai vastaanotettuaan kunnostettavan laitteen.
Tilaajan vastuulla on tarkastaa tilausvahvistuksen oikeellisuus.
Suurempia kokonaisuuksia ja projekteja varten voidaan laatia
erillinen sopimus, josta käytetään tästä eteenpäin nimitystä
Sopimus.
Dokumentaatio tarkoittaa projektin suorittamisen yhteydessä, sitä ennen tai sen seurauksena syntyneitä suunnitelmia,
raportteja ja muita asiakirjoja ja aineistoa.
Ennakko- tai valmistelutyö on Urakoitsijan ennen projektin
varsinaista aloittamista tai ennen sopimuksen syntymistä
tehty työ.
Hinta on tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai sopimuksessa
määrätty rahallinen korvaus Urakan suorittamisesta.
Toimitus sisältää joko laitteen valmistamisen tai kunnostamisen tai asennus-, kunnossapito-, valmistus, huolto- tai
korjaustyön tai -projektin. Näitä töitä kutsutaan yhteisnimellä
Urakka, vaikka työ tai projekti sisältäisikin tunti- tai vastaavalla
veloituksella tehtävää työtä.
Kirjallinen ilmoitus on osapuolen toiselle osapuolelle antama
tai lähettämä kirje, sähköposti, telefaksi tai muu asiakirja tai
yhteisillä allekirjoituksilla varustettu pöytäkirja. Ilmoituksen
perille tulosta vastaa lähettäjä.
Tilaus tarkoittaa Tilaajan Toimittajalle antamaa kirjallista tai
suullista hyväksyntää tarjoukseen tai ilman tarjousta esitettyä
kirjallista tai suullista pyyntöä työsuoritukseen.
Työympäristö tarkoittaa tilaa, jossa Urakoitsija suorittaa
työsuorituksen.
3. Sopimus
Sopimuksen kohde
Sopimuksen kohde on määritelty Sopimuksessa. Ellei Sopimusta ole tehty ja sovelletaan yleisiä sopimusehtoja, Sopimuksen
kohde on määritetty tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ja
siihen liittyvissä dokumenteissa.
Sopimuksen sisältö
Tuotteen valmistuksen tai kunnostuksen sisältö, kunnostus-,
kunnossapito-, tai asennustyön sisältö, kohde, määrä, laatu,
mahdollinen huoltoväli, hinta, maksuehdot, toimitusehdot,
Sopimuksen voimassaoloaika, ja muut ehdot on määritelty
Sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai tarjouksessa.
Sopimusehtojen muuttaminen
Sopimus ja nämä yleiset ehdot korvaavat kaikki aikaisemmat
sopimukset ja järjestelyt osapuolten välillä, jotka koskevat tämän Sopimuksen piiriin kuuluvia laitteita tai seikkoja. Sopimusehtojen muuttamisesta ja ehdoista poikkeamisesta sovitaan
kirjallisesti. Mikäli Sopimuksen ja näiden ehtojen välillä on
ristiriitaisuuksia, on Sopimuksen sisältö ratkaiseva.
Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa, kunnes sovittu Urakka tai huoltoaika on
täytetty. Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen kirjallisella
ilmoituksella. Irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta alkaen
sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanomisilmoitus
on annettu.
Sopimuksen purkaminen
Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa Sopimus kirjallisesti
toisen osapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi,
mikäli rikkomusta ei ole korjattu kirjallisesti huomautuksen tiedoksisaannista asetetun kohtuullisen, maksimissaan 30 päivän
määräajan kuluessa.
Urakoitsijalla on oikeus purkaa Sopimus välittömästi, mikäli
asiakas jättää sopimuksen mukaisen erääntyneen maksun
maksamatta, asiakas jättää itse tai asiakasta vastaan jätetään
konkurssihakemus, tai mikäli Asiakas asetetaan selvitystilaan
tai Asiakas lopettaa toimintansa.
Urakoitsijalla on ilman korvausvelvollisuutta oikeus purkaa
Sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi
tai alun perin laskettua olennaisesti kalliimmaksi Suomea
velvoittavan kansainvälisen sopimuksen, tuontia rajoittavan
säädöksen, tai muun viranomaisrajoituksen vuoksi.
Sopimuksen siirto
Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai osaa Sopimuksesta ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Toimittajalla on kuitenkin oikeus siirtää saatavien perintä kolmannelle
osapuolelle ilman Tilaajan suostumusta.
Sopimusasiakirjojen pätevyys
Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys ristiriitatilanteessa, ellei
muuta ole sovittu, on seuraava:
Sopimuksen liitteet numerojärjestyksessä
Tilausvahvistus
Tarjous
Telatek-konsernin yleiset sopimusehdot
Koneiden ja laitteiden toimituksissa Teknologiateollisuus Ry:n
yleiset sopimusehdot NL 01
Huolto- ja korjaustöissä Teknologiateollisuus Ry:n yleiset
sopimusehdot NR 06
Koneiden ja laitteiden asennustoimituksissa Teknologiateollisuus Ry:n yleiset sopimusehdot NLM 02
Suomen laki.
4. Tarjous
Tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole määrätty, on se 30 vuorokautta. Kaikki
2
tarjoukseen liittyvät kuvat, tiedot, laskelmat ja muut dokumentit ovat Urakoitsijan omaisuutta, ellei Tilaaja ole niitä Urakoitsijalle laskentaa varten toimittanut. Tarjouksen saajalla ei ole
oikeutta käyttää tarjouksen liitteenä olleita dokumentteja,
tietoja tai teknisiä ratkaisuja Urakoitsijan haitaksi tai omaksi
edukseen ilman erillistä sopimusta. Tarjouksen hinta perustuu
tarjouksen tekopäivän valuuttakursseihin , ellei tarjouksessa
toisin ole mainittu. Urakoitsija pidättää itsellään oikeuden
hinnanmuutoksiin valuuttakurssien ja materiaalihintojen
olennaisesti muuttuessa. Tarjouksen hinta perustuu Tilaajan
antamiin tietoihin. Urakoitsija voi tarkastaa projektin hintaa
tai toimitusta mikäli tarjouksen pohjatiedot ovat olennaisesti
muuttuneet.
5. Urakoitsijan velvollisuudet
Urakoitsija sitoutuu suorittamaan työn ammattitaitoisesti ja
sovitun aikataulun puitteissa.
Urakoitsija sitoutuu noudattamaan voimassaolevia lakeja ja
määräyksiä, sekä kulloinkin voimassaolevia paikallisia työturvallisuusohjeita.
Urakoitsija hankkii työntekijöilleen tarvittavat henkilökohtaiset
suojalaitteet ja -välineet. Urakoitsijalla on oikeus kieltäytyä
suorittamasta työtä, mikäli työn suorittaminen vaarantaa Urakoitsijan tai Tilaajan työntekijöiden turvallisuuden. Urakoitsija
pyrkii kaikin käytössään olevin kohtuullisin keinoin siihen, ettei
Urakan suorittaminen häiritse Tilaajan tuotantoa tai muita
toimia.
6. Tilaajan velvollisuudet
Tilaaja on velvollinen järjestämään muut työkohteessa tarvittavat suojavälineet. Tilaajan velvollisuutena on pyrkiä kaikin
käytössään olevin kohtuullisin keinoin siihen, ettei tuotanto tai
muut käynnissä olevat toimet estä Urakan suorittamista, tai
aiheuta Urakan suorittamiselle vaaraa tai haittaa. Tilaajan tulee huolehtia sovellettavan työturvallisuus- ja työsuojelulainsäädännön edellyttämistä turvatoimista siten että huoltotyöt
voidaan suorittaa turvallisesti. Tilaajan on selvitettävä Urakoitsijan henkilöstölle työympäristön mahdolliset vaaratekijät.
Tilaajan on viipymättä ilmoitettava Urakoitsijalle työympäristön ja työsuoritukseen vaikuttavien tekijöiden muutoksista.
Mikäli muutokset johtavat Urakan oleelliseen muuttumiseen,
sovitaan muutoksista kirjallisesti. Ellei Urakkaa voida suorittaa
sovittuna tai ilmoitettuna ajankohtana Tilaajasta johtuvista
syistä, on Tilaajan välittömästi ilmoitettava tästä Urakoitsijalle.
Urakoitsijalla on tällöin oikeus laskuttaa korvaus viivytyksen
aiheuttamista lisäkustannuksista.
Tehtäessä työtä Tilaajan määräämässä kohteessa, on Tilaajan
velvollisuutena järjestää veloituksetta Urakoitsijan käyttöön:
sähkö
valaistus
sosiaalitilat
esteetön pääsy työkohteelle, tarvittaessa telineet
nosto- ja haalausapua
paineilma
kattilatöissä ja vastaavissa hiekanpoisto
palovartiointi.
Tilaaja on velvollinen maksamaan sopimuksessa sovitun
hinnan. Ellei Urakalle muuta hintaa ole sovittu, noudatetaan
Urakoitsijan sopimuksen solmimishetkellä voimassa ollutta
hinnastoa. Tilaaja on velvollinen suorittamaan maksut sopi-
muksessa, tilausvahvistuksessa tai tarjouksessa ilmoitettujen
maksu- ja viivästysehtojen mukaisesti. Ellei muuta ole sovittu,
noudatetaan Urakoitsijan käytössä yleisesti olevia ehtoja.
Erityistä huolellisuutta vaativissa töissä, vaarallisessa
työympäristössä toimittaessa tai Tilaajan laatu- tai toimintajärjestelmän niin edellyttäessä järjestää Tilaaja koulutuksen
Urakoitsijan työntekijöille. Urakoitsijalla on oikeus osallistua
koulutukseen veloituksetta ja veloittaa koulutuksesta aiheutuneet kulut ja työtunnit.
7. Tuotteet ja palvelut
Tarkastus
Tarkastuksen suorittavat siihen koulutetut henkilöt. Tarkastukset, joiden suorittamiseen vaaditaan sertifiointi, suorittavat
sertifioidut tarkastajat. Tarkastuksesta veloitetaan sopimuksen mukainen korvaus. Ellei sopimusta tai tarjousta ole tehty,
veloitetaan tuntihinnaston mukainen korvaus työ- ja valmistelutunneilta, sekä matka ym. kulut. Tarkastuksesta laaditaan
pöytäkirja Asiakkaalle.
Neuvonta
Neuvonta tapahtuu, kun Asiakas suullisesti, puhelimitse tai
kirjallisesti pyytää mielipidettä tai kysyy neuvoa toimintatapaan, menetelmiin, takuuseen, korjaamiseen tai vastaavaan
liittyvistä asioista. Tavanomaisista kysymyksiin liittyvistä
neuvoista ei veloiteta. Laajemmista neuvomisista, projektinomaisista selvityksistä, lausunnoista, lausuntoon johtavista ja
lausunnonluonteisista neuvoista veloitetaan tuntihinnaston
asiantuntijapalveluiden mukainen veloitus. Veloituskynnys
ylittyy aina kun Asiakkaalle etsitään tietoa tai toimitetaan
kirjallisesti tietoa. Neuvonnan johtaessa Urakkaan neuvonnasta ei veloiteta, tai veloitus suoritetaan Urakkalaskutuksen
yhteydessä.
Huoltosopimuksen mukainen huolto
Jos Laitteesta on laadittu huoltosopimus, toimii Toimittaja
sopimuksen kuvaamalla tavalla. Ellei sopimuksessa ole toisin
mainittu, koskevat Tilaajaa ja Toimittajaa yleiset sopimusehdot. Huoltosopimuksen tai takuun edellyttämä tarkastus
sovitaan Tilaajan ja Toimittajan välillä kirjallisesti vähintään
kolme (3) viikkoa ennen ajankohtaa. Tilaajan velvollisuutena
on informoida suunnitellusta ajankohdasta mahdollisimman
aikaisin. Tilaajan laiminlyödessä ilmoitusehdot, ei Toimittajalla
ole velvoitetta saapua ko. ajankohtana paikalle ja tarkastuksen
toimittajaa koskevat velvoitteet raukeavat. Vaihtoehtoisesti
Toimittaja voi suorittaa tarkastuksen ilmoituksen laiminlyönnistä huolimatta. Tällöin Toimittajalla on oikeus veloittaa järjestelyistä aiheutuvat matka- ja majoitus ja ylimääräiset kulut.
Urakka
Urakka on määritelty kohdassa 2. Neuvontapalveluita kutsutaan myös nimellä Urakka ja niihin sovelletaan Telatekin yleisiä
sopimusehtoja.
8. Dokumentaatio
Tilaajan on toimitettava Urakoitsijalle sellaiset Urakoitsijan
pyytämät laitteita, sovelluksia, sijaintia, kulkemista, ympäristöä jne. koskevat tiedot, joita Urakoitsijan voidaan katsoa
tarvitsevan työn suorittamiseksi tai suunnittelemiseksi.
Suuremmissa projekteissa Urakoitsija raportoi Tilaajalle töiden
edistymisestä yhdessä sovituin aikavälein.
Urakoitsija luovuttaa kirjallisen raportin aina Urakan tai työsuorituksen valmistuttua. Huolloista ja huoltotarkastuksista
jätetään aina huolto- tai tarkastusraportti.
3
Toimittajan on viimeistään Urakan valmistuttua luovutettava Tilaajalle luovutettavaksi sovittu dokumentaatio. Ellei
dokumenteille ole erikseen sovittu hintaa, on dokumentaatio
luovutettava veloituksetta.
9. Takuu
Urakoitsija takaa, että Urakka suoritetaan ammattitaitoisesti
ja Sopimuksen mukaisesti. Toimittaja vastaa tavaran laadusta
ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja
muiden, toimittajan kirjallisesti nimenomaan tähän toimitukseen antamien tietojen mukaisesti. Erillinen takuu määritellään tarvittaessa Sopimuksessa. Ellei takuuta ole määritelty
erikseen, on takuu työn osalta kuusi (6) kuukautta. Urakoitsija
voi takuun lisäksi tai sijasta antaa työlle elinaikaennusteen,
joka on voimassa, kun prosessiparametrit ovat työn suoritusaikana määritellyn tai käytössä olleen kaltaiset. Elinaikaennuste
ei velvoita Urakoitsijaa.
Tilaajan tulee ilmoittaa Urakoitsijalle kirjallisesti puutteista ja
vioista, jonka jälkeen Urakoitsija voi tarkastaa työkohteen tai
tuotteen ja korjata tarkastuksessa havaitsemansa viat omalla
kustannuksellaan.
Säilyttääkseen oikeutensa vedota mihinkään Urakoitsijan suoritukseen, on Tilaajan velvollisuutena reklamoida havaituista
vioista ja puutteista kirjallisesti välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua vian tai puutteen havaitsemisesta tai
työn vastaanottamisesta.
Takuu kattaa virheellisesti suoritetun työn. Urakoitsijan takuu
ei kata vikoja jotka aiheutuvat:
Urakoitsijasta riippumattomista syistä
koneiden ja laitteiden puutteellisesta hoidosta
Asiakkaan toimesta tai Asiakkaan tai kolmannen osapuolen
suorittamista töistä tai huolloista
ohjeiden vastaisesta käytöstä
tavanomaisesta kulumisesta tai huononemisesta
koneen tai laitteen virheestä
virheellisestä käytöstä.
10. Urakan suorittaminen ja tuotteen toimittaminen
Yleistä
Työ suoritetaan Urakoitsijan normaalina työaikana, arkisin
kello 07.00 ja 16.00 välisenä aikana, ellei toisin ole erikseen
sovittu. Urakoitsijalla on oikeus laskuttaa Tilaajalta kaikki huolto- tai kunnossapitotyössä tarvittavat varaosat. Urakoitsijalla
on oikeus käyttää alihankkijoita.
Ylivoimainen este
Kummallakin osapuolella on oikeus siirtää sopimuksen mukaisten
velvollisuuksien täyttämistä, mikäli velvollisuuksien täyttäminen
on estynyt syistä, joihin osapuoli ei ole voinut vaikuttaa ja joiden
seuraamuksia ei ole voitu ennakoida sopimuksentekohetkellä (Force
Majeure). Osapuoli menettää oikeutensa vedota ylivoimaiseen
esteeseen, mikäli osapuoli ei viivytyksettä kirjallisesti ilmoita siitä
toiselle osapuolelle sen havaittuaan, tai kun osapuolen olisi pitänyt
se havaita.
Urakoitsijan viivästys
Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan Urakan tai toimituksen
viivästymisestä välittömästi asiakkaalle. Urakoitsija ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mitään viivästymisestä aiheutuneita
kustannuksia, olivatpa ne mitä tahansa.
Urakoitsijan vastuun rajoitus
Urakoitsija vastaa esine- ja henkilövahingoista vain, mikäli voidaan
osoittaa, että vahinko on aiheutunut Urakoitsijan huolimattomuudesta. Urakoitsijan vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu
kahteensataantuhanteen euroon (200 000 €) asti. Urakoitsija ei ole
vastuussa asiakkaalle eikä muulle osapuolelle mistään välillisistä,
epäsuorista tai seurannaisvahingoista kuten taloudellisista vahingoista ja saamatta jääneestä voitosta.
Toimitukset
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika alkaa kunnostettavalla tai käsiteltävällä kappaleella seuraavasta arkipäivästä, kun kunnostettava
osa on vastaanotettu tehtaalla. Uuden kappaleen valmistamisessa
toimitusaika alkaa tilausvahvistamisen tai ensimmäisen maksuerän
suorittamisen jälkeisestä seuraavasta arkipäivästä.
11. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimuksessa sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet
ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei neuvotteluin päästä ratkaisuun, sovitellaan asiaa välimiesmenettelyssä
yhden välimiehen toimesta. Välimiehen nimeää Suomen keskuskauppakamari ja menettelyssä noudatetaan suomen keskuskauppakamarin sääntöjä. Ellei välimiesmenettelylläkään päästä ratkaisuun,
selvitetään asia Helsingin alioikeudessa. Neuvotteluissa, sovitteluissa ja oikeudessa kieli on molempien osapuolten ollessa suomalaisia
suomi, muussa tapauksessa englanti.
Päivitetty 30.3.2012. 001