ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ מכרז פומבי מס' 10 /2015 להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות נובמבר 2015 _________________________ חתימת המציע ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 1 תוכן העניינים לחוברת המכרז חוברת :1 מסמך א' -הזמנה להגשת הצעות -תנאי המכרז. מסמך ב' -טופס הצעה ,הצהרות והתחייבויות הנספחים למסמך ב': נספח ב :1נוסח ערבות ההצעה נספח ב :2תצהיר כללי נספח ב(2א) תצהיר לפי סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976 נספח ב :3תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף נספח ב :4חוו"ד רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספי נספח ב :5תצהיר המציע לעניין ניסיון מקצועי נספח ב(5א) :טבלת ריכוז נסיון המציע נוסח ב(5ב) :נוסח אישור מזמין נספח ב :6אישור עו"ד בדבר פרטי המציע נספח ב :7תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז מסמך ג' -נוסח חוזה בין החברה לבין הקבלן הזוכה הנספחים למסמך ג' :כמפורט בגוף מסמך ג' חוברת :2 מסמך ד' - מסמך ד'- 1 מסמך ד'- 2 מסמך ד'- 3 מסמך ה' מסמך ו' מסמך ז' מפרטים כלליים ,תקנים וחוקים לעבודות בניה (לא מצורף) המפרט הכללי כרך א' לביצוע עבודות ביוב -בהוצאת המנהל לפתוח תשתיות ברשות המים -המהדורה האחרונה -מצורף. מפרט טכני מיוחד כתב כמויות למילוי (אשר תדפיס שלו יהווה את הצעת המחיר) רשימת התכניות תיק התכניות רשימת יועצים ודו"ח יועץ בטיחות (לא מצורף) _________________________ חתימת המציע ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 2 ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ מכרז פומבי מס' 10 /2015 להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות מסמך א' -ההזמנה להגשת הצעות ותנאי המכרז לבקשת עיריית רחובות ,ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה הצעות להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לךביוב בפארק ת.מ.ר .ברחובות ,לרבות בניית מתקן חדש ,בניית מתקן לטיהור ריח ,הנחה של קווי סניקה ,עבודות חשמל ,עבודות אלקטרו-מכניות ועוד ,הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן (להלן" :העבודות""/הפרויקט"). .1 הוראות כלליות .1.1על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות הקבועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. .1.2כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש אלא לצורך ההכנה של הצעתו. .1.3כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז יחולו על המציע בלבד ולא יוחזרו לו בכל מקרה. .1.4מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד. .1.5אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז ,או חלקי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז ,אין להם תוקף ,או שהם בטלים ,או שלא ניתן לאוכפם ,לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז ,אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין. .1.6על החברה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותן לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז. .1.7אין להגיש הצעה המשותפת למספר גופים ו/או גורמים .ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד ,ללא כל חוזה ,תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה .החברה תהא רשאית לפסול הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין ו/או חברת בת ו/או חברה מסונפת ו/או חברה קשורה ,כהגדרתם בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968 - .1.8גופים/גורמים אשר יש להם קשר עסקי /משפטי (הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ .נפרד) ,היוצר ו/או עלול ליצור ניגוד עניינים ו/או לפגוע בתחרות ביניהם ,לרבות חוזה לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות ,לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה. .1.9מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד למכרז. .2 נושא המכרז .2.1המכרז נועד לבחירת קבלן לביצוע העבודות. .2.2כאמור במפרט המיוחד ,העבודות הן להקמת תחנת שאיבה חדשה לביוב מטיפוס תא רטוב ולביצוע עבודות נלוות ,כמפורט במסמכי המכרז לרבות המפרטים (מסמכים ד' – ד' ,)2התכניות וכתבי הכמויות ,הכל בסמוך לתחנת שאיבה קיימת (להלן" :תחנה קיימת"). _________________________ חתימת המציע ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 3 .2.3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מודגש כי העבודות תבוצענה תוך פעולה מלאה של התחנה הקיימת ובקרבה מיידית לקווי ביוב ,מובל תיעול ומבנים פעילים .ועל הקבלן יהיה לנקוט בכל האמצעים למניעת הפסקת פעולת התחנה הקיימת ו/או פגיעה בקווי ביוב קיימים ולמנוע בכל תנאי ובכל מצב גלישות ביוב ,וזאת על אחריותו וחשבונו וללא כל תוספת תשלום. .2.4כל העבודות תבוצענה בהתאם להוראות הדין ,על פי הנחיות החברה והגורמים המוסמכים .בין היתר ,העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים כפי שפורטו בחוזה (מסמך ג') לרבות ובמיוחד המפרט הטכני המיוחד (מסמך ד' ,)2המפרט הכללי כרך א' לביצוע עבודות ביוב בהוצאת המנהל לפתוח תשתיות ברשות המים -המהדורה האחרונה (מסמך ד' )1והמפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבינמשרדית במהדורתו המעודכנת – (מסמך ד'). .2.5הקבלן הזוכה במכרז (להלן" :הקבלן" או "הזוכה") יבצע את כל העבודות ,מכל מין וסוג הנדרשות להשלמה המוחלטת של הפרויקט .מבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו ,הקבלן יהיה אחראי בלעדית להשגת ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות ולמסירתן (היתר בניה יצא באחריות החברה) ,אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת ,לגידור האתר ואחזקתו השוטפת במהלך כל תקופת ביצוע העבודות ,לביצוע כל העבודות ,וכן לתשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת כל האישורים הנדרשים (למעט אלה שנקבע לגביהם מפורשות אחרת) ,לביצוע כל העבודות הנחוצות להבאת העבודות על כל פרטיהן למצב בו יהיו תואמות בצורה מוחלטת לכל התכניות ,המפרטים ,היתר הבניה ,דרישות העירייה וכל רשות אחרת לרבות רשות המים ו/או כל זרוע ביצועית שלה ,כפי שדרישות אלה תהיינה מעת לעת ולדרישות הדין השונות החלות על העבודות ,לרבות לצורך קבלת טופס 4והיתרי מסירה ותעודות גמר באופן מושלם סופי ומלא בשיטת "עד מפתח" (" )"Turn key projectוכן לביצוע כל הנדרש במסגרת אחריות הקבלן לרבות ל'הרצה' ,כפי שנדרש במפרטים ובחוזה והכל כולל השלמת כל האמור ,לשביעות רצון המפקח ובהתאם לתכניות ולמפרטים. .2.6כמו כן ,ביצוע מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדק כמשמעה במפרטים וכן טיפול מול רשויות שונות כגון :העירייה ,חתימה על היתרי בניה כקבלן המבצע ,חתימה כ"אחראי לביצוע" ו"אחראי לביקורת" כמשמעם בדין ,לרבות חוק התכנון והבניה וכל התקנות מכוחו ,חתימה על דיווחי מדידה ,אם וכפי שידרשו ע"י כל רשות מוסמכת ו/או על פי כל דין ,הצבת אחראי על ביצוע שלד ,טיפול ואחריות להוצאת כל הטפסים הנדרשים לצורך מסירה לרבות 4 ,2ו ,5-עפ"י דרישות כל רשות מוסמכת וטיפול מול כל הגורמים המוסמכים לרבות רשות המים וככל שיידרש חברת החשמל. .2.7מובהר בזאת ,כי במהלך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה על ידי הקבלן עשויות להתבצע בסביבות אתר העבודה עבודות שונות על ידי קבלנים אחרים והקבלן מתחייב כי ככל שיבוצעו ,ישתף עם הקבלנים האחרים פעולה בתיאום ובהנחיות החברה והמפקח .על הקבלן להתחשב בעבודות האחרות ולהימנע מהפרעות לביצוען ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות כלפי העירייה ו/או החברה בקשר לכך לרבות בקשר לכל השלכה של עבודות אלה על העבודות נושא המכרז. .2.8על אף כל האמור במכרז זה ,החברה רשאית להקטין/לצמצם את היקף העבודות ,לשיקול דעתה הבלעדי .הקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה לרבות טענה בדבר ציפייה ו/או הסתמכות ,ולרבות טענה בגין מניעת רווח. .3לוח זמנים לניהול המכרז ולביצוע העבודות .3.1להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז: .3.1.1מועד קיום מפגש קבלנים :יום ד' 02/12/2015 ,בשעה 09:00בתחנת השאיבה ברחוב המדע ,פארק ת.מ.ר ,רחובות ("מפגש המציעים"). .3.1.2המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות :יום ד'. 09/12/2015 , .3.1.3המועד האחרון להגשת הצעות למכרז :יום ד' 23/12/2015 ,עד השעה .14:00 .3.1.4מועד פקיעת הערבות.14/04/2016 : _________________________ חתימת המציע ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 4 .3.2החברה רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז זה או על פיו ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה .הודעה בדבר שינויים ,כאמור, תימסר לכל רוכשי חוברת המכרז בהתאם לפרטים שמסרו בעת רכישתם. .3.3הקבלן יחל בביצוע העבודות במועד שיקבע לכך בצו התחלת עבודה .הקבלן יסיים את העבודות במלואן וימסור אותן במסירה סופית לחברה ולעירייה בתוך 14חודשים קלנדריים ממועד תחילת העבודות הקבוע בצו התחלת העבודה ,ובכפוף ללוח הזמנים המוגדר לקבלן ,אלא אם החברה תודיע לו אחרת בצו או בהודעה אחרת בכתב (להלן" :תקופת הביצוע" ו "לוח זמנים"). .3.4ידוע למציע כי העמידה בלוח הזמנים היא התחייבות יסודית של הזוכה במכרז וכי אי עמידה בלוח הזמנים תסב נזק עצום לתושבי העיר ,לעירייה ולחברה ,תהווה הפרה יסודית של התחייבויותיו על פי המכרז וכי לא יעמדו לו כל טענות בקשר לכך כלפי העירייה ו/או החברה לרבות כאלה שעילתן עבודות של קבלנים אחרים. .3.5לאור האמור לעיל ,אם יחליט המציע לנקוט בהליך משפטי נגד החברה בקשר לכל עניין שנעשה או שלא נעשה בהליכי המכרז ,יוכל לבקש מבית המשפט סעדים כספיים מלאים על נזקים שייגרמו לו (אם ובמידה ויהיו כאלה) ,אך לא "צו עשה" ולא "צו לא תעשה" ,זמני או קבוע. .3.6בנוסף ומאותו טעם ,אי עמידה בלוחות הזמנים להשלמת העבודות ו/או איזה חלק מהן תזכה את החברה והעירייה בפיצויים מוסכמים מאת הקבלן בסכומים המפורטים בחוזה .ידוע ומוסכם כי סכום הפיצויים המוסמכים משקף את הנזק המוערך כתוצאה מאיחור ,כאמור ,ובהגשת הצעתו, מסכים המציע ו/או הקבלן ,לפי העניין ,להשתת הפיצויים המוסכמים על הקבלן במקרה של אי עמידה בלוח הזמנים ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העירייה לעניין זה. .3.7הקדמת השלמת ביצוע העבודות ומסירתן לחברה ולעירייה לא תזכה את הקבלן בפיצוי כספי (בונוס) והמציע/הקבלן ,לפי העניין מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי העירייה ו/או החברה בקשר לכך. .4תנאי הסף – כללי: .4.1רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז בכל תנאי הסף שלהלן. .4.2תנאי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו .קיום תנאי סף בתאגיד קשור ,באורגן של המציע ,בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף. .4.3כל המסמכים הנדרשים בהזמנה לרבות הערבות הבנקאית ,הסיווג הקבלני וכן הקבלה על רכישת מסמכי המכרז ושאר האישורים הנדרשים ,יהיו על שם המציע בלבד. .4.4אין להגיש הצעה משותפת למספר גורמים. .4.5החברה תפסול על הסף מציע שהצעתו לא עמדה בכל תנאי הסף שלהלן .5תנאי הסף: רשאים להשתתף במכרז ,אך ורק מציעים אשר הצעתם עונה ,במועד הגשת ההצעה ,על כל תנאי הסף המפורטים להלן ,במצטבר: .5.1המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק מורשה כדין בישראל ,שאינו תאגיד רשום. .5.2המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976 .5.3המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית או של חברת ביטוח מורשית כדין ,על שם המציע ,בסכום של ,₪ 500,000בנוסח המצורף למכרז. .5.4נציג המציע השתתף במפגש המציעים. .5.5המציע רכש את מסמכי המכרז. _________________________ חתימת המציע ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 5 .5.6המציע הינו ק בלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט ( 1969להלן" :החוק") והתקנות על פיו ,בענף ראשי ( 500משאבות ,טורבינות ותחנות שאיבה )קבוצת סיווג ב' ,3 -לפחות. .5.7המחזור הכספי השנתי של המציע בכל אחת מהשנים 2013 ,2012ו 2014 -הנובע מעיסוקו בתחום הקמה של תחנות שאיבה ,עומד על 10מליון ש"ח (לא כולל מע"מ) ,לשנה ,לפחות. .5.8המציע ביצע ,כקבלן ראשי ,הקמה של שתי תחנות שאיבה ,שהושלמו בתקופה החל מיום 1.1.2012 ועד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ואשר ההיקף הכספי של כל אחת מהן הוא לפחות 4 (ארבעה מיליון ( )₪לא כולל מע"מ). לעניין זה: "הושלמו" –למועד ההשלמה ייחשב איזה מאלה :מועד הוצאת תעודת השלמה או מועד אישור החשבון הסופי על ידי המזמין או מי מטעמו או מועד מסירת ערבות הבדק למזמין. "היקף כספי" – הסכום כפי שאושר לתשלום (לא כולל מע"מ) בחשבון סופי מאושר ,ללא שערוכים למועד הגשת ההצעות. .5.9המציע ו/או מי ממנהליו ומורשי החתימה שלו ,לא הורשעו בפלילים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה ,בעבירה שהיא פשע ו/או בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מרמה או בעבירה של מתן שוחד או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע ,למעט הרשעות שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים ( 20 – 19בהתאמה) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א.1981- .6 מסמכי המכרז .6.1פרטי המכרז מצויים בחוברות המכרז (להלן" :חוברת המכרז") אותן ניתן לקבל מן החברה תמורת 2,500ש"ח כולל מע"מ (אשר לא יוחזרו) ,במשרדי החברה ברחוב אופנהיימר 10קומה 5פארק תמר ברחובות (להלן" :משרדי החברה") ,בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00 :וזאת החל מיום ד', 25/11/2015ועד יום ד' . 23/12/2015 ,ניתן לעיין בחוברת המכרז ,ללא תשלום ,לפני רכישתה, במשרדי החברה. .6.2כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של החברה ,הם ניתנים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ,ועליו להחזירם לחברה עד למועד הקבוע להגשת ההצעה בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש; המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. .6.3בעת נטילת חוברת המכרז ימסור הרוכש את פרטי המציע ,כתובתו ,מספרי הטלפון הפקסימיליה והדואר האלקטרוני שבמשרדיו ושמו של איש הקשר שיטפל מטעם המציע במכרז זה. .6.4כל חלקי חוברת המכרז הינם חלק בלתי נפרד מן המכרז לכל צורך ולכל ענין .כמו-כן ייחשבו כחלק בלתי נפרד מן המכרז ההנחיות המקצועיות אשר במפרט הכללי העדכני "הספר הכחול" הנזכר בתנאי החוזה אלא אם נקבע מפורשות אחרת. .7 מפגש מציעים .7.1כאמור ,השתתפות במפגש המציעים הינה חובה .המציע מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם מפגש המציעים. .7.2מפגש המציעים ייערך במועד האמור בסעיף 3.1.1לעיל .מקום מפגש :בתחנת השאיבה ,ברחוב המדע פארק ת.מ.ר ,רחובות .על המציע להירשם אצל נציג החברה במהלך מפגש המציעים .מציע שלא יירשם ייחשב כמציע שלא הגיע למפגש המציעים .יש להירשם בשמו המדוייק של המציע תוך ציון נציגו הנוכח. .7.3החברה תשלח אל משתתפי מפגש המציעים סיכום של מפגש המציעים. .7.4סיכום מפגש המציעים יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה. .7.5החברה שומרת על זכותה לערוך מפגש מציעים נוסף ,לפי שיקול דעתה הבלעדי. _________________________ 6 חתימת המציע ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים .8 מתן הבהרות למסמכי המכרז .8.1לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות לחברה בכתב ,בפקסימיליה מס' 08-9315123עד לא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף 3.1.2לעיל .על המציע לוודא קבלתם בטלפון מס' .08- 9480100 .8.2תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה .התשובות ישלחו בכתב ובאופן אחיד לכל רוכשי חוברת המכרז .רק להבהרות שתינתנה במסמך כאמור יהיה תוקף מחייב .איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה. .9 .10 בדיקת אתר העבודה ומסמכי המכרז לפני הגשת ההצעה .9.1 לפני הגשת הצעתו ,על המציע לבדוק את אתר העבודות ,את כל מסמכי המכרז ,לרבות התוכניות, המפרטים והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודות ,את התיאורים הטכניים והמקצועיים ,וכן לבצע בדיקות הקשורות באתר ברשויות הרלבנטיות ,וכן כל נתון משפטי ,תכנוני ,הנדסי ,ביצועי, תפעולי עסקי ו/או כל נתון רלוונטי אחר למכלול התחייבויות המציע על פי המכרז ,ויראו את הצעתו כמביאה בחשבון את כל הנתונים ,התנאים והדרישות הנוגעים לפרויקט עפ"י מסמכי המכרז ו/או כל דין .המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז, לרבות הוראות הדין הרלוונטיות. .9.2 בהגשת הצעתו ,מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה. .9.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על המציע לבדוק בעצמו ,על אחריותו וחשבונו ,את כדאיות ההתקשרות על פי מכרז זה ,את אפשרותו לבצעה וכל דבר אחר שיש לו ,לדעת המציע ,חשיבות או משקל בהחלטותיו בקשר עם המכרז .המציע יהיה מנוע מלעורר כל טענה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן. .9.4 על המציע לבדוק על חשבונו ואחריותו ,בעצמו ובאופן עצמאי את האתר המיועד לביצוע העבודות, את סביבתו ,את התוכניות השונות ,את התשתיות (העיליות והתת קרקעיות) הקיימות בו ובסביבתו, הימצאות אתרים ארכיאולוגיים ,את אפשרויות ודרכי הגישה .המציע מוותר בזאת על כל טענה בדבר אי התאמה ,מכל מין וסוג ,ביחס לאתר הפרויקט ו/או מסמכי המכרז וביחס לכל הנובע מהם. .9.5 בכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים ,הניתוחים הנדרשים לשם הגשת הצעה וכמי שקיבל ייעוץ מקצועי (ובכלל זה יעוץ משפטי ,תכנוני ,הנדסי ,מימוני ,תפעולי-לוגיסטי וכו') לגבי כל דבר ועניין הקשור בפרויקט ו/או הכרוך בו ,במישרין או בעקיפין ,וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפות במכרז .המציע לא ייחשב כמי שהסתמך באופן כלשהו על המידע אשר נכלל במסמכי המכרז. .9.6 החברה (לרבות נושאי משרה בה וכן כל מי מטעמה) לא תישא באחריות והמציע לא יהיה רשאי לתבוע ו/או לעלות כל טענה נגד החברה בגין נזקים ,הפסדים ,עלויות ,חבויות הוצאות או הוצאות העשויות לנבוע או להיגרם (בין אם על רקע חוזי ,נזיקי או אחר) מאימוץ ,שימוש או יישום של מידע שהועבר או הועמד לרשות המציע ,ככל שהועבר ,על ידי החברה ו/או כל מי מטעמה. .9.7 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,למסמכי המכרז מצורפות תכניות ,חלקן ברמה של תכנון מפורט. במקרה של סתירה בין המסמכים השונים ,קובע המחמיר ביניהם על פי קביעתה הבלעדית של החברה. הצעת המחיר .10.1כתב הכמויות במסמך ד' 3הוא ממוחשב ומצורף על גבי החסן נייד ("דיסק און קי") .יש להקליד את מחירי היחידות (הפריטים) באמצעות מילוי השדות המתאימים על גבי ההחסן הנייד .המחיר הסופי של ההצעות יחושב באמצעות תוכנה ממוחשבת ,על ידי חיבור המחירים שנקבעו על ידי המציעים עבור כל פריט ופריט בכתב הכמויות ,כשהם מוכפלים בכמות הפריטים שצוינה ע"י החברה בכתב הכמויות .המחיר הסופי יהווה את הצעת המחיר של המציע. _________________________ 7 חתימת המציע ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים .10.2המציע רשאי לנקוב באחוז הנחה כללי על הצעת המחיר שלו .במקרה כזה יהיה המחיר הסופי המחיר לאחר הנחה .מובהר כי שיעור ההנחה הכללית יחול על כל ההצעה יחד ועל כל אחד מהפריטים לחוד ,לרבות פריטים נוספים מאותו סוג שיוזמנו במהלך ההתקשרות. .10.3הצעת המחיר תכלול את ההחסן הנייד ,בו הוקלדו ,כאמור ,מחירי ההצעה בכל סעיף וסעיף וכן תדפיס של כתב הכמויות עם מחירים ,כאשר כל עמוד חתום על ידי המציע בהתאם לאמור בסעיף 13להלן. .10.4למען הסר ספק ,בכל מקרה של סתירה בין המחירים שהוקלדו בהחסן הנייד לבין המחירים בתדפיס כתב הכמויות החתום – יגברו המחירים בתדפיס ,וכל מקרה של אי התאמה בין דפי הריכוז לבין תחשיב סכומי הסעיפים הפרטניים בכתב הכמויות יחשב כטעות אריתמטית בדפי הריכוז ,אשר תתוקן באופן אוטומטי בהתאם לתוצאת תחשיב סכומי הסעיפים הפרטניים. .10.5נתגלו בהצעה טעויות סופר או טעויות חשבוניות ,תהא החברה רשאית לתקן את הטעות .הודעה על תיקון הטעות תימסר למציע. .10.6יש למלא את כתב הכמויות בשלמותו .מציע אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות ,ייחשב הדבר כאילו המחיר כלול בסעיפים האחרים של כתב הכמויות ,ויראו את המציע כמי שהתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספת (מחיר אפס) .לחלופין ,הצעתו תיפסל ,לפי שיקול דעת החברה ובהתחשב במרכזיותו של הסעיף. .10.7יש לנקוב מחיר אחיד עבור פריטים זהים המופיעים בכתב הכמויות מספר פעמים .מציע אשר לא ינקוב במחיר אחיד כאמור ,ייחשב המחיר הנמוך ביותר שננקב על ידי המציע בעבור אותו פריט כמחיר הקובע ,או שהצעת המציע תיפסל ,לפי שיקול דעת החברה ובהתחשב במרכזיותו של הסעיף. .10.8יודגש ,כי המחירים שאותם נדרשים המציעים להציע ,כוללים את כל העבודה והשירותים שיידרשו מהקבלן לרבות ציוד ,חומרים וכוח אדם ,ביטוחים וכל הדרוש לבצוע העבודות בהתאם למכרז ולחוזה וכל עלות או הוצאה הכרוכה בהם ,לרבות מס ישיר או עקיף ,למעט מע"מ .כמו כן יודגש ,כי המחירים כוללים פינוי פסולת מאתר הפרויקט לאתר מורשה לפינוי פסולת בכל מרחק שידרש, לרבות התשלום הנדרש לצורך שפיכת הפסולת באתר האמור. .10.9את המחירים יש לנקוב בשקלים חדשים ,ללא מס ערך מוסף .במועד התשלום יתווסף על המחירים מס ערך מוסף כשיעורו ביום התשלום. .10.10מודגש בזאת במפורש ,כי הצעת המציע תהא סופית ,וכי אי התקיימות איזו מהערכות המציע ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו ,תחזיותיו או תכניותיו ,לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז. .10.11תשומת לב המציעים לכך שמנגנון ההצמדה לתמורה ,במידה וקיים ,נקבע בחוזה ההתקשרות ובכל מקרה ,על המציע להימנע מהתניה או מציון בהצעת המחיר כי המחירים צמודים למדד כלשהו או שתיווסף עליהם ריבית כלשהי .התניה כאמור עלולה להביא לפסילת ההצעה. .10.12החברה רשאית לבצע השלמה עתידית של פרטי תכנון המיועדים להבהיר את העבודות או להחליף פריט/ים בפריט/ים שווי ערך .החלפה ו/או השלמה כאמור לא תהווה תוספת או עבודה חדשה שתזכה את הקבלן בתוספת כלשהי לתמורה. .11 אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעה על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן: .11.1כל מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,לרבות החוזה ,נספחיו ,המפרטים ותכניות וכן כל מסמכי ההבהרות (ככל שיהיו) ופרוטוקולים של סיורי קבלנים ,כשהם מלאים וחתומים בשולי כל דף בחתימתו המחייבת של המציע. _________________________ חתימת המציע ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 8 .11.1.1 יודגש ויובהר כי האישורים בדבר קיום ביטוחים -נספחים יא' ,יא 1לחוזה ,אינם צריכים להיחתם ע"י חברת הביטוח כבר בשלב הגשת ההצעה ,אלא בראשי תיבות בלבד ע"י המציע .נוסח מלא וחתום ע"י חברת הביטוח של המסמכים האמורים יוגש רק על ידי הזוכה במכרז. .11.1.2 יחד עם זאת ,תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה בהליך ,המפורטות בסעיף 28ובנספחי החוזה ,כאמור .על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים .כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח. .11.2נספח ב : 1ערבות בנקאית .11.2.1 ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי ,שהוצאה לבקשת המציע ,על שמו ,לטובת החברה ,על סך ( ₪ 500,000חמש מאות אלף שקלים חדשים) ,בתנאים, בתוקף ובנוסח כמצורף כנספח ב' 1לחוברת המכרז (להלן" :ערבות ההצעה"). .11.2.2 ערבות ההצעה תשמש להבטחת מילוי כל התחייבויות המציע לפי מסמכי המכרז והחברה תהיה רשאית לחלט את ערבות ההצעה במידה ומציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ,כאמור. .11.2.3 לפי דרישת החברה מתחייב המציע לדאוג להארכת תוקף ערבות ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י החברה ,לשם בחירת הזוכה במכרז .הוראות סעיף זה יחולו גם על ערבות שתוארך ,כאמור .אי הארכת ערבות ההצעה כנדרש יהווה הפרת התחייבות המציע ,הפרה שתקים לחברה ,בין היתר ,זכות לחילוט הערבות שבידה ,זאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים לה בדין ו/או עפ"י מסמכי המכרז. .11.2.4 בעת החתימה על החוזה יחליף הזוכה את ערבות ההצעה ,בערבות קבועה לפי התנאים הקבועים בחוזה (להלן" :ערבות הביצוע"). אי המצאתה של ערבות ההצעה תגרור פסילה של ההצעה. כל סטייה מנוסח הערבות שבנספח ב 1ו/או מהדרישות דלעיל עלולה להביא לפסילת ההצעה. .11.3נספח ב :2תצהיר כללי התצהיר יוגש מלא וחתום כדין על ידי המציע בפני עו"ד ,בנוסח הנדרש המצורף. .11.4נספח ב(2א) :תצהיר המציע לפי ס' 2לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976ובדבר היעדר הרשעות התצהיר יוגש מלא וחתום כדין על ידי המציע בפני עו"ד ,בנוסח הנדרש המצורף. .11.5נספח ב :3תצהיר לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ביחס למציע התצהיר יוגש מלא וחתום כדין ע"י המציע בפני עו"ד .11.6נספח ב :4חוו"ד רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספי חוות הדעת תחתם ע"י רואה החשבון של המציע .11.7נספח ב :5תצהיר להוכחת ניסיונו המקצועי של המציע התצהיר יוגש מלא וחתום כדין ע"י המציע בפני עו"ד .11.8נספח ב(5א) :טבלת ריכוז ניסיון המציע הטבלה תמולא בהתאם להנחיות המפורטות בנספח ותיחתם ע"י המציע .11.9נספח ב(5ב) :נוסח אישור מזמין לעניין עבודות שבוצעו ע"י המציע _________________________ חתימת המציע ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 9 לגבי כל אחד מהפרויקטים המוצגים על ידי המציע במסגרת נספח ב(5א) להוכחת עמידתו בתנאי הסף לעניין ניסיון מקצועי ,יש לצרף "אישור מזמין" בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף כנספח ב'(5ב) או בנוסח דומה הכולל את כל הפרטים שבו .האישור יוגש כשהוא מלא בכל חלקיו וחתום ע"י מזמין הפרויקט שעמו התקשר המציע כקבלן ראשי בחוזה בכתב ,או ממנהל הפרויקט מטעם המזמין ובלבד שיצוין שם המזמין ופרטיו. .11.10נספח ב' :6אישור עו"ד בדבר פרטי המציע האישור יוגש כשכל פרטיו מולאו וכשהוא חתום ע"י עוה"ד של המציע. .11.11נספח ב' - :7תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז תצהיר המציע יוגש מלא על פי ההנחיות בגוף התצהיר וחתום כדין בפני עו"ד. בנוסף ,המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים כדלקמן: .11.12כתב התחייבות חתום על ידי המציע ,לפיו אם וככל שיזכה במכרז ,יתקשר עם כל הגורמים הבאים, לצורך ביצוע עבודות בפרויקט ,כל אחד בתחומו ולעניין המהנדס ,לצורך ליווי ,פיקוח וניהול בתחומו ,הכל לכל המאוחר תוך 7ימים מיום הודעת הזכייה כהגדרתה להלן: .11.12.1קבלן משנה לעבודות החשמל ,הרשום בפנקס הקבלנים לענף ראשי במקצוע חשמלאות (ענף )160קבוצת סיווג א 3 -לפחות; .11.12.2קבלן משנה לעבודות בניה ,הרשום בפנקס הקבלנים לענף ראשי במקצוע בניה (ענף )100 קבוצת סיווג ג 3 -לפחות וכן; .11.12.3עם מהנדס חשמל ו/או מהנדס מכונות .אין מניעה כי המהנדס הוא מנהל הפרויקט מטעם המציע. .11.12.4קבלן הרשום במקצוע קונסטרוקציות פלדה (ענף )150קבוצת סיווג א 1 -לפחות. על הקבלנים והיועצים דלעיל לעמוד בדרישות המפרט בקשר אליהם ובכל מקרה ,התקשרות הזוכה אתם ,כפופה לאישורם מראש ובכתב של החברה ,לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. על כתב ההתחייבות לפרט את פרטי כל הקבלנים והיועצים דלעיל וכן את התחייבות המציע לעמוד בלוח הזמנים של עד 7ימים ,כאמור. .11.13עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע ,ככל שהינו תאגיד. .11.14אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות וכו') תשל"ו .1976 - .11.15אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס במקור של המציע. .11.16אישור על היות המציע עוסק מורשה. .11.17צילום מאושרר של רישיון קבלן של המציע ,מאת רשם הקבלנים ,בתוקף ,בהיקף ובסיווג כמתחייב מתנאי הסף של המכרז (בענף ראשי ( 500משאבות ,טורבינות ותחנות שאיבה ) קבוצת סיווג ב' ,3 - לפחות). .11.18עותק מפרוטוקול מפגש קבלנים ,חתום על ידי המציע. .11.19עותק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .12 המועד ,המקום והאופן להגשת ההצעה .12.1המועד האחרון להגשת ההצעות הוא כקבוע בסעיף 3.1.3לעיל .לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו. .12.2על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע במסמכי המכרז וכל סטייה מהוראות אלה עלולה להביא לפסילת ההצעה -לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. _________________________ חתימת המציע ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 10 .12.3ההצעה תוגש ע"י המציע בשני עותקים מקוריים ,מאוגדים ,הכל במעטפה סגורה וחתומה ,בצירוף כל הפרטים ,האישורים ,המסמכים והחתימות ,כמפורט לעיל ולהלן. .12.4 .12.5 .12.6 .12.7 .12.8 .13 אין להוסיף ו/או לבצע בהצעה שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או הסתייגויות מכל סוג כלשהו. יש למסור את ההצעה במעטפה אטומה ,חתומה ע"י המציע .על המעטפה ירשם" :מכרז 10/2015 להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות" יש להפקיד את ההצעה בתיבת ההצעות של החברה ,שבמשרדי החברה .אין לשלוח הצעה בדואר. החברה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד האמור והבאתן של הצעות לתיבת ההצעות הינה באחריות המציעים בלבד. הגשת הצעה על ידי משתתף במכרז כמוה כאישור והצהרה שכל תנאי המכרז ומסמכי המכרז ידועים ונהירים לו ,כי יש לו את הידע ,הכישורים ,היכולות המקצועיות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז ,הכל כמפורט במסמכי המכרז. הגשת הצעה במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או הפרטים שנמסרו על ידי הרשות המזמינה ו/או מי מטעמה למשתתף במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו וכי לרשות המזמינה ו/או מי מטעמה לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המשתתף בגין נתונים או פרטים ו/או מצגים כאמור. מסמכי ההצעה יחתמו באופן הבא: .13.1חוברת המכרז ,על נספחיה ,תיחתם בשולי כל עמוד בראשי תיבות ,כמפורט להלן: .13.1.1 אם המציע הוא תאגיד -ע"י מורשה/י החתימה מטעם המציע הנזכרים באישור המצ"ב כנספח ב' 6למסמכי המכרז. .13.1.2 אם המציע הוא יחיד -ע"י המציע. .13.2בכל מקום בחוברת המכרז בו מצוין במפורש כי נדרשת חתימה ,יש לחתום כמפורט להלן: .14 .13.2.1 אם המציע הוא תאגיד -חותמת וחתימה של מורשה/י החתימה מטעם המציע הנזכרים באישור המצ"ב כנספח ב' 6למסמכי המכרז. .13.2.2 אם המציע הוא יחיד -חתימה של המציע. תוקף ההצעה .14.1כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של 120יום מהמועד להגשת ההצעות במכרז. .14.2לפי דרישת החברה ,יוארכו תוקף ההצעה ותוקף ערבות ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י החברה לשם בחירת הזוכים במכרז .הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה וערבות ההצעה שיוארכו כאמור. .14.3הצעת הכשיר השני ,כהגדרתו להלן ,תעמוד בתוקפה למשך 90ימים נוספים לאחר מתן ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז ,וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית עמו תבוטל ו/או תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא .בנסיבות אלה תהיה רשאית ועדת המכרזים לפעול בהתאם לאמור בסעיף 18להלן. .14.4ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעת הכשיר השני ,כאמור לעיל ,גם לאחר חלוף 90יום ממועד ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה ,ובלבד שהכשיר השני נתן לכך את הסכמתו. .15 בחינת ההצעות ובחירת ההצעה/ההצעות הזוכה/ות .15.1לא נמצאה ערבות בנקאית -תיפסל ההצעה .כאמור ,כל סטייה מנוסח הערבות שבנספח ב 1להזמנה זו עלולה להביא לפסילת ההצעה. _________________________ חתימת המציע ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 11 .15.2 .15.3 .15.4 .15.5 .15.6 .15.7 .15.8 .15.9 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,החברה תהא רשאית לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים ו/או המסמכים המתחייבים מתנאים אלה לעיל .מבלי לגרוע מזכותה כאמור ,החברה תהיה רשאית – לשיקול דעתה הבלעדי וקודם מימוש הזכות האמורה -לדרוש מן המציע השלמת איזה מן האישורים ו/או המסמכים האמורים. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .החברה תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה המיטבית ,לצורך הזכיה במכרז ,את כל המרכיבים והנתונים העולים ממסמכי המכרז ו/או מהצעתו ו/או המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ידי המציע להצעתו ומאלה שעלו מבדיקות שערכה החברה ביוזמתה ובכלל זה ,איכות ביצוע עבודות קודמות, איכות הצוות המקצועי ,אמינות המציע ,כישוריו ,ניסיונו המקצועי ,מומחיותו ,המלצות אודות המציע ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו ,הן של אחרים והן של החברה ו/או של העירייה .לניסיון קודם של החברה ו/או העירייה עם המציע יינתן משקל מכריע. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,החברה תהיה רשאית ,לשיקול דעתה ,להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל ו/או לבחור בהצעה של קבלן כלשהו ,אם לעירייה ו/או לחברה היה ניסיון רע עמו בכל הקשור לעבודות שבוצעו על ידו ובין היתר ,בקשר עם כושרו של המציע ,עמידתו בלוחות זמנים ,בטיב השירותים ,ביכולתו לבצע את העבודות ,בדרכי התנהלותו ,באמינותו ,במיומנותו ואופן עמידה בהתחייבויות .כן תהיה החברה רשאית לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים ,קשרים בין חברות אחיות ,קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית. החברה תהיה רשאית להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה .מבלי לגרוע מן האמור לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת ,בין היתר ,לצורך עמידתו של המציע בתנאי סף שפורטו לעיל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,החברה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה ,לוחות הזמנים המוצעים בה או שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי הבקשה ונספחיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת ,אם לדעתה אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי. החברה תהא רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר להצעה ו/או לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון ,בדבר כושרו לבצע את העבודות נושא הפרויקט ,חוסנו הכלכלי ,איתנותו הפיננסית ,מצבו המשפטי ,ניסיונו המקצועי המוכח ,כישוריו ,חברי הצוות המקצועי שלו והקבלנים המוצעים על ידו לביצוע איזה מן העבודות ,לרבות היקפו וטיבו של הנסיון, ועמידת הקבלן באיזה מתנאי הסף בפרט ומתנאי המכרז בכלל .במסגרת זו תהא החברה רשאית לדרוש מן המציע להמציא לעיונה כל מסמך שיתבקש על ידה לצורך עניינים אלו ,לזמן אותו להתייצב בפניה ,לפנות לממליצים של המציע ו/או ללקוחותיו כמפורט בהצעתו וכן להיעזר בשירותים של מומחים בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו. המציע מתחייב להיענות לדרישות החברה בהתאם לסעיף זה ולתת לה את מלוא המידע להנחת דעתה .כל מידע ,הסבר או פרטים שהובאו לידיעת החברה יישמרו ככל האפשר בסוד ,בכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה לחברה וכאמצעי לבדיקה ,כאמור ,החברה רשאית לזמן את המציע להצגת תכנית עבודה מפורטת לביצוע העבודות לרבות לוחות זמנים מוצעים ,כוח אדם וצוות ניהולי ,קבלני משנה ,ציוד ,רכש ,הכל כמפורט בזימון שיוצא מראש למציע .החברה תתחשב בממצאי מצגת ,כאמור ,באופן שעמידתו של המציע בדרישות המצגת לשביעות רצון החברה ,תהווה תנאי מוקדם והכרחי לזכייתו במכרז. בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא (להלן" :ההסתייגויות") רשאית החברה לנהוג באחת מן הדרכים הבאות: .15.9.1 .15.9.2 .15.9.3 לפסול את הצעת המציע למכרז; לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; _________________________ חתימת המציע ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 12 .15.9.4 לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה. ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. .15.10בעת בחירת ההצעה הזוכה במכרז ,תהא החברה רשאית ,אך לא חייבת ,להכריז על בעל ההצעה הבאה הטובה אחריה ככשיר שני (להלן" :כשיר שני"). .15.11החברה אינה חייבת לבחור בהצעת המחיר הנמוכה ביותר או בכל הצעה שהיא. .15.12במקרה ולא תשתכלל ההתקשרות עם הזוכה במכרז ,תהא החברה רשאית להודיע לכשיר השני על זכייתו במכרז וההוראות החלות על הזוכה יחולו עליו .החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להתקשר עם הכשיר השני גם בנסיבות שבהן ההתקשרות עם הזוכה תסתיים מכל סיבה שהיא או בנסיבות שבהן הזוכה יהיה מנוע במקרה ספציפי מלבצע את העבודות. 10.4זכויות החברה ,ביטול הפרויקט ושינויים בפרויקט .15.13החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז ,באם לא תוגש אף הצעה מתאימה ,לרבות למסגרת האומדן המוקדם שלה ו/או לא תוגשנה יותר מהצעה אחת ו/או או מסיבות תקציביות ,ארגוניות או מכל סיבה אחרת לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .בוטל המכרז כאמור לעיל -החברה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם כל המציעים ו/או חלקם ו/או עם כל גורם אחר ולהת קשר עם מי מהמציעים וגם/או הגורמים האחרים הנ"ל והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. למציעים במכרז לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה ו/או העירייה בקשר לכך. .15.14מבלי לגרוע מן האמור לעניין זה לעיל ,החברה רשאית ,לשיקול דעתה הבלעדי ,לצמצם את הפרויקט ו/או לעכבו ו/או לבטלו לחלוטין ,בכל עת לפני תחילת ביצועו בפועל ולמציע/לזוכה ,לפי העניין ,לא תהיה כל זכות תביעה וגם/או טענה בגין כך .החברה רשאית ,לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לצמצם את הפרויקט ו/או לעכבו במהלך ביצועו ,זאת על פי תנאי החוזה – מסמך ג'. .15.15החברה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או הגשת הצעתו למכרז ,ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו עקב אי-קבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף העבודות נושא המכרז ו/או ביטול המכרז. .15.16כל היטלים ממשלתיים ,מסים לרבות מסים עקיפים (כדוגמת מכס ,בלו ,מס קניה) יכללו במחיר ההצעה. .16 הודעה בדבר תוצאות המכרז .16.1החברה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו (להלן" :הודעת הזכיה"). .16.2החברה תשלח לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחית הצעותיהם והם יהיו רשאים לקבל חזרה את הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם .החברה שומרת לעצמה את הזכות להחזיק ברשותה את ערבות הכשיר השני ,כהגדרתו לעיל 90 ,יום לאחר סיום הליכי המכרז ,זאת למקרה שייווצר צורך להכריז על הכשיר השני כזוכה במכרז עקב ביטול זכייתו של מציע אחר. .17 התחייבויות והצהרותיו של הזוכה .17.1הזוכה מתחייב כי תוך 14ימים ממועד מסירת הודעת הזכיה ,יחתום עם החברה על החוזה בנוסח המצ"ב במסמך ג' וימציא לה את כל האישורים הנדרשים על פי החוזה בהתאם להוראותיו ,לרבות אישורים חתומים ותקפים מאת חברת ביטוח בישראל על דבר קיומם של ביטוחי קבלן בנוסחים המצורפים לחוזה וערבות ביצוע כמפורט בגוף החוזה וכן ההסכמים עם קבלני המשנה כמפורט בסעיף 11.12לעיל .ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה ,בכפוף להפחתות שנעשו בה בעקבות משא ומתן עם הזוכה. .17.2במקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף זה לעיל ,תוך התקופה האמורה, תהא רשאית החברה להתקשר בחוזה עם הכשיר השני ,או עם כל מציע אחר ו/או לחלט את ערבות הבנקאית ההצעה ,כולה ,כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ו/או לבטל את המכרז ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על פי המכרז ו/או מכוח כל דין. _________________________ 13 חתימת המציע ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים .17.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה והזוכה לא ימציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים בסעיף זה לעיל ו/או לא יחתום על החוזה ,תהא החברה זכאית לסך של 1,000ש"ח (אלף שקלים חדשים) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנזכר בסעיף זה לעיל ,לפי העניין ,ועד למועד המצאת כל האישורים או החתימה על החוזה או התשלום לחברה ,לפי המועד המאוחר שביניהם. .17.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא החברה רשאית לבטל את הזכיה במכרז גם בכל אחד מהמקרים הבאים: .18 .17.4.1 כשיש בידי ההחברה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה במכרז. .17.4.2 התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה ,או שהזוכה לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר ,לדעת החברה ,היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז. .17.4.3 הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה ,כולם או חלקם ,אשר לדעת החברה היה בו/הם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את העבודות במסגרת המכרז ,והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך 30ימים ממועד הטלתו/ם. .17.4.4 מונה לנכסי הזוכה ,כולם או חלקם ,נאמן או מנהל מיוחד או כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע והמינוי כאמור ,לא בוטל תוך 30יום ממועד קביעתו. .17.4.5 התברר לחברה כי הועברה 25%מהשליטה בזוכה ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. פניה לכשיר השני .18.1כאמור ,בוטלה זכיית הזוכה ו/או בוטל החוזה עמו מכל סיבה שהיא ,החברה תהא רשאית להכריז על הכשיר השני כזוכה חלופי. .18.2הוכרז הכשיר השני כזוכה ,יחולו עליו כל ההוראות החלות על הזוכה ,לרבות הוראות סעיף 17 לעיל. .19 עיון בהצעה .19.1על פי דין ,מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת הקבלן הזוכה. .19.2עיון במסמכי המכרז ,ככל שיותר העיון ,בכפוף להחלטת החברה ,ייעשה תמורת תשלום של ₪ 300 כולל מע"מ ,לכיסוי העלות הכרוכה בקיום הוראות הדין לעניין זה. .19.3במקרה של ערעור על הליכי המכרז ,על ידי מי ממגישי ההצעות במכרז זה ,תהא החברה רשאית להמציא מסמכים של המציעים האחרים ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,והמציעים האחרים מאשרים זאת מראש .מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך הסכמתו לאמור בסעיף זה. .20 סמכות השיפוט וברירת הדין .20.1סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין הנובע או הקשור בהליך זה תהייה לבתי המשפט בתל אביב -ולהם בלבד ,בין טרם נקבע זוכה ובין לאחר שנקבע בו זוכה. .20.2כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליך זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי ההליך ,בין טרם נקבע זוכה ובין לאחר שנק בע בו זוכה זה ,יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד ,בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש עפ"י חוקים אלה אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר. גיא עידו ,מנכ"ל _________________________ חתימת המציע ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 14 ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ מכרז פומבי מס' 10/2015 להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות מסמך ב' -טופס ההצעה ונספחיו ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 2 ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ מכרז פומבי מס' 10/2015 להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות מסמך ב' -טופס הצעה ,הצהרות והתחייבויות לכבוד ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ רח' אופנהיימר 10 רחובות ג.א.נ,. טופס הצעה ,הצהרות והתחייבויות בעניין מכרז פומבי מס' ( 10/2015להלן" :המכרז") .1בהתאם להודעתכם שהובאה לידיעתי/נו ,אני/ו הח"מ __________________ מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל התנאים למכרז ,החוזה ,המפרט/ים הטכני/ים ,כתב הכמויות והתכניות המפורטים בחוברת המכרז והמצורפים אליה ,ולאחר שביקרתי/נו במקום שנועד לביצוע העבודות בפרויקט נשוא המכרז (להלן" :העבודות" או הפרויקט") ,ובדקתי/נו אותו ,ולאחר שנודעו לי/נו ,בעקבות בירורים שערכתי/נו ,כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות והאפשרויות לביצוען, הנני/ו מציע/ים בזאת לבצע את העבודות ,הכל על פי התוכניות ,המפרטים וכלל מסמכי המכרז, במחירים המפורטים בתדפיס כתב הכמויות – מסמך ד' 3לחוברת המכרז ,המצורף בזה ונחתם על ידי/נו. .2קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על אי -ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נו מוותר/ים מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות . .3מוצהר ומוסכם בזאת ,כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותיי/נו כאמור בסעיפים 2- 1 דלעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי-הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל טענות כאלה. .4ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי העבודות תתבצענה בהתאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה תשולם לי/נו על בסיס הצעתי/נו ובהתאם להוראות ההסכם – מסמך ג' ,על צרופותיו ואני/ו מוותר/ים על כל טענה בקשר לכך. .5ידוע לי/נו כי מנגנון ההצמדה של התמורה ,במידה וקיים ,נקבע בהסכם – מסמך ג' ובכל מקרה ,אין בהצעתי/נו למכרז כל התניה או ציון כי המחירים צמודים למדד כלשהו או שתיווסף עליהם ריבית כלשהי. .6בדקתי/נו ומצאתי/נו ,כי התמורה הנקובה בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה מלאה ,שלמה והוגנת לכל התחייבויותיי/נו נשוא מכרז זה .כמו כן אני/ו מאשר/ים כי התמורה הנקובה בהצעתי/נו הינה סופית ,לא תשתנה ,והיא כוללת את כל ההוצאות ,בין המיוחדות ,בין הכלליות ובין האחרות ,מכל מין וסוג ,הכרוכות בביצוע העבודות ,בהתאם לדרישות מסמכי המכרז וכל המסמכים המצורפים להצעתי/נו זו ולביצוע התחייבויות הקבלן לפיהן וכי לא א/נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה ,או אי ידיעה של תנאי החוזה או של כל אחד מהמסמכים הקשורים לחוזה או של מסמכי ההצעה. .7אני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות ,הידע ,הרישיונות ,האישורים ,כוח האדם והניסיון הדרושים לשם ביצועו של הפרויקט נשוא המכרז וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות ,הכוחות והמטרות שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 3 .8אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי העבודות יבוצעו על ידי/נו אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען על פי כל דין ,מנוסה ומיומן וכי יהיו בידי/נו במהלך כל ביצוע העבודות כל הרישיונות ,ההיתרים והאישורים הנדרשים בדין לביצוען על ידי/נו. .9אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים ,כי המפרט הטכני הכללי של הועדה הבינמשרדית הידוע בשם "הספר הכחול" על כל פרטיו ועדכוניו -עד לחודש פרסומו של המכרז -מוכר וידוע לי/לנו היטב ויחול על העבודות ,אלא אם נקבע מפורשות אחרת .כמו כן ,כי כללי המנהל לפתוח תשתיות ביוב (החוברת הירוקה) מהדורה שלישית ינואר 2001 -וכל מהדורה מאוחרת שלהם עד למועד פרסום המכרז ,מוכרים וידועים לי/לנו היטב ויחולו על העבודות ,אלא אם נקבע מפורשות אחרת .10ידוע לי/נו ואני/ו מתחיי ב/ים כי כל העבודות תבוצענה בהתאם להוראות הדין ,על פי הנחיות החברה והגורמים המוסמכים. .11אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה ,קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל מציע אחר לאותו מכרז. .12אם הצעה זאת תתקבל ,אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה בתוך שבעה ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז. .13ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי גם אם הצעה זאת תתקבל ,החברה אינה מחויבת להוציא אל הפועל באמצעותי/נו או בכלל את כלל העבודות והיא תהא רשאית להקטין/לצמצם את היקף העבודות נשוא המכרז ואך לבטלן כליל ,לשיקול דעתה הבלעדי .אני/ו מוותר/ים על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה לרבות טענה בדבר ציפייה ו/או הסתמכות ו/או טענה בגין מניעת רווח. .14הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציע ההצעה למכרז. .15הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של 120יום מהמועד להגשת ההצעות למכרז .לפי דרישת החברה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י החברה לשם בחירת הזוכה במכרז. .16הנני/ו מסכים/מים לכך שהחברה תדרוש ממני/מאתנו ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,כל הוכחה שתראה לנכון ,בדבר כושרי/נו ,ניסיוני/נו ורמתי/נו המקצועית ,ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו ,תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר ,לפי בחירתה לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי. .17ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים ,כי החברה רשאית לשיקול דעתה ,להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל ו/או לבחור בהצעתי/נו אם לעירייה ו/או לחברה היה ניסיון רע עמי/נו בכל הקשור לעבודות שבוצעו על ידי/נו ו בין היתר ,בקשר עם כושרי/נו ,בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם ,בטיב השירותים ,ביכולתי/נו לבצע את העבודות ,בדרכי התנהלותי/נו ,באמינותי/נו ,במיומנותי/נו ,ובאופן עמידתי/נו בהתחייבויות .כן תהיה החברה רשאית לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים ,אם יוכח לכאורה קשר כזה ,ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים ,קשרים בין חברות אחיות ,קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית. .18אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו ,כאמור ,תהיו רשאים, מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי/נו וזאת ,כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים להיגרם לכם עקב כך. .19למונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה לבם בתנאי המכרז ,אלא אם נקבע מפורשות אחרת. .20מצ"ב להצעתי זו כל המסמכים והאישורים הנדרשים בתנאי המכרז ,לרבות ערבות בנקאית בסכום, בתנאים ולתקופה כמפורט בהזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז ,כלהלן: ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 4 המסמך מס' נוסח מחייב יש .1 מסמך א' -כל מסמכי המכרז ,חתומים בחתימה וחותמת בשולי כל דף .2 מסמך/כי הבהרות .3 מסמך ב' -טופס הצעה ,הצהרות והתחייבויות המציע יש .4 נספח ב - 1ערבות ההצעה יש .5 נספח ב -2תצהיר כללי יש .6 נספח ב(2א) -תצהיר לפי סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976 .7 נספח ב - 3תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף יש .8 נספח ב - 4חוו"ד רו"ח להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספי יש .9 נספח ב - 5תצהיר המציע להוכחת עמידתו בתנאי הסף לעניין נסיון מקצועי של המציע יש .10 נספח ב(5א) -טבלת ריכוז נסיון המציע להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף לעניין נסיון מקצועי יש .11 נספח ב(5ב) -נוסח אישור מזמין להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף לעניין נסיון מקצועי יש .12 נספח ב -6אישור עו"ד בדבר פרטי המציע יש .13 נספח ב - 7תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז יש .14 כתב התחייבות חתום על ידי המציע (לפי סעיף 11.12 לתנאי המכרז) (כולל פרטי כל הקבלנים והיועצים הנזכרים בו וכן אם ישלח את התחייבות המציע לעמוד בלוח הזמנים הקבוע בסעיף) .15 עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע עפ"י דין .16 אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות וכו') עפ"י דין .17 אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס במקור של המציע עפ"י דין .18 אישור על היות המציע עוסק מורשה עפ"י דין .19 צילום מאושרר של רישיון קבלן של המציע ,מאת רשם הקבלנים ,בתוקף ,בהיקף ובסיווג כמתחייב מתנאי הסף של המכרז (לביצוע עבודות בענף ראשי 500בסיווג ב' 3או יותר) עפ"י דין .20 עותק מפרוטוקול מפגש קבלנים חתום על ידי המציע יש .21 עותק קבלה על רכישת מסמכי המכרז יש ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים הוגש 5 מס' נוסח מחייב המסמך .22 מסמך ג' -החוזה על נספחיו .23 מסמך ד' -מפרטים כלליים ,תקנים וחוקים לעבודות בניה (לא מצורף) .24 מסמך ד' - 1המפרט הכללי כרך א' לביצוע עבודות ביוב - בהוצאת המנהל לפתוח תשתיות ברשות המים -המהדורה האחרונה יש .25 מסמך ד' - 2מפרט טכני מיוחד יש .26 מסמך ד' - 3כתב כמויות בהחסן נייד בו הוקלדו מחירי ההצעה יש .27 מסמך ה' -רשימת התכניות יש .28 מסמך ו' -תיק התוכניות יש .29 מסמך ז' – רשימת יועצים ודוח יועץ בטיחות .30 הצעת המחיר – תדפיס כתב הכמויות (מסמך ד' ,)3מלא וחתום על ידי המציע הוגש יש עפ"י דין פרטי המציע: השם_________________________ : מספר הרישום ________________ כתובת______________________ : מס' הטלפון________________: פקס' _________________________ ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים ____________________ חתימת המציע(ה) 6 ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ מכרז פומבי מס' 10/2015 להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות נספח ב - 1נוסח כתב ערבות ההצעה לכבוד ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ רח' אופנהיימר 10 רחובות ג.א.נ,. הנדון :ערבות בנקאית על פי בקשת ____________ ח.פ/.ח.צ( _____________ .להלן" :המבקש") אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ( ₪ 500,000במילים :חמש מאות אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") וזאת ,בקשר עם השתתפותו של המבקש במכרז פומבי מס' 10/2015להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות (להלן" :המכרז") ,לרבות לשם הבטחת מלוי איזה מקרב התחייבויותיו של המבקש על פי מסמכי המכרז ו/או ההצעה של המבקש ו/או על פי החוזה שייחתם בעקבותיו – אם ייחתם – ביניכם לבין המבקש. אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו וחלף ערבות זו ,מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הערבות או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם ,ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול. התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 14לחודש אפריל שנת 2016ועד בכלל. דרישה למימוש הערבות שתגיע בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה על פי תנאי הערבות ולא תיענה. דרישה למימוש הערבות תופנה לסניף הבנק בכתובת_______________: תאריך_____________: בנק______________: הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות ,ללא השמטות וללא שינויים כל סטייה מנוסח הערבות דלעיל עלולה להביא לפסילת ההצעה ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 7 ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ מכרז פומבי 10/2015 להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות נספח ב - 2תצהיר כללי אני הח"מ ____________________ נושא ת.ז .שמספרה _____________________ מורשה חתימה מטעם ______________ ח.פ/.ע.מ( __________________ .להלן – "המציע") מצהיר בזאת כדלקמן: .1קראתי ,הבנתי ואני מסכים לדרישות מכרז זה ללא סייג. .2הצעה זו מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי .אין ולא היה בין המציע לבין מציעים אחרים או מציעים פוטנציאלים למכרז זה חוזה ,הבנות או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם המכרז. .3כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע נבדקו על-ידי ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים. .4המציע בדק את התנאים והנתונים הקשורים למתן השירותים הנדרשים במכרז ,ובהתאם לכך המציע ביסס את הצעתו. .5אני מאשר כי הצעת המחיר של המציע גובשה על ידו בתום לב וכי המציע לא תיאם מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהו. .6הוראות המכרז והחוזה המצורף למכרז ,לרבות המפרטים ,וכל נספח אחר ,ידועות ומקובלות על המציע, והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על פי המכרז ,החוזה על נספחיו ,הצעת המציע ועל פי דין. .7המציע הינו בעל הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים ,הרישיונות והאמצעים ,לרבות כוח האדם והציוד ,הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על פי החוזה המצורף למכרז ,ונכון למועד הגשת הצעת המציע לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי ,לרבות ניגוד עניינים ,שיש בה כדי להפריע למציע לקיים איזו מהתחייבויותיו על-פי המכרז ,החוזה ,הצעת המציע או על-פי דין. .8המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על פי דין ובידיו כל הרישיונות הנדרשים על פי דין. .9המציע משתמש בתוכנות מחשב מורשות בלבד. .10המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים) ,תשנ"א – 1991 ובהתאם לחוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987-ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו. .11כמו כן ,למיטב ידיעת המציע ,לא מתנהלים במועד זה נגדו ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. .12אם וככל שידוע למציע ,מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגדו ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור או בגין עבירה אחרת ,הרי אלה מפורטים בזה ,כדלקמן : ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 8 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __________________________________________ .ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב אישום ,כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. .13הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. שם המציע: _______________ שם המצהיר: ____________ מספר מזהה: _________________ תפקיד במציע : ____________ חתימה: ____________ אימות חתימה אני הח"מ,_________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' ____________ המוכר/ת לי אישית /שזיהיתיו/ה לפי ת.ז .מס' ________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. שם ______________ :חתימה וחותמת______________ : ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 9 ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ מכרז פומבי 10/2015 להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות נספח ב(2א) -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים אני הח"מ ____________________ נושא ת.ז .שמספרה _____________________ מורשה חתימה מטעם ______________ שמספרו __________________ (להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן: .1נכון למועד הגשת ההצעות ,המציע ובעל זיקה אליו ,לא הורשעו ביותר משתי עבירות ,ואם הורשעו ביותר משתי עבירות – כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. לענין סעיף זה" ,בעל זיקה"" ,הורשע" ו"עבירה" כמשמעותם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – .1976 .2הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. חתימה: ______________ אימות חתימה אני הח"מ,_________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' ____________ המוכר/ת לי אישית /שזיהיתיו/ה לפי ת.ז .מס' ________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. ________________ שם ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים ________________ חתימה וחותמת 10 ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ מכרז פומבי 10/2015 להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות נספח ב -3תצהיר המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף של המכרז אני הח"מ ______________ ,בעל/ת ת.ז ,_________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב ,כדלקמן: משמעות המונחים בתצהיר זה הנה כמשמעותם בתנאי המכרז וההזמנה – מסמך א' למסמכי המכרז ,אלא אם נאמר מפורשות אחרת. הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ____________________________________________ ת.ז/ח.פ/.ח.צ ,______________./המציע במכרז פומבי 10/2015להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות (להלן" :המציע" ו" -המכרז"). המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז במצטבר ,כדלקמן : .1המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק מורשה כדין בישראל ,שאינו תאגיד רשום. .2המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976 .3המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית או של חברת ביטוח מורשית כדין ,על שם המציע ,בסכום של ,₪ 500,000בנוסח המצורף למכרז. .4נציג המציע השתתף במפגש המציעים. .5המציע רכש את מסמכי המכרז. .6המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט ( 1969להלן" :החוק") והתקנות על פיו ,בענף ראשי ( 500משאבות ,טורבינות ותחנות שאיבה )קבוצת סיווג ב' ,3 -לפחות. .7המחזור הכספי השנתי של המציע בכל אחת מהשנים 2013 ,2012ו 2014 -הנובע מעיסוקו בתחום הקמה של תחנות שאיבה ,עומד על 10מליון ש"ח (לא כולל מע"מ) ,לשנה ,לפחות. .8המציע ביצע ,כקבלן ראשי ,הקמה של שתי תחנות שאיבה ,שהושלמו בתקופה החל מיום 1.1.2012 ועד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ואשר ההיקף הכספי של כל אחת מהן הוא לפחות 4 (ארבעה מיליון ( )₪לא כולל מע"מ. לעניין זה: הושלמו" –למועד ההשלמה ייחשב איזה מאלה :מועד הוצאת תעודת השלמה או מועד אישור החשבון הסופי על ידי המזמין או מי מטעמו או מועד מסירת ערבות הבדק למזמין. היקף כספי" – הסכום כפי שאושר לתשלום (לא כולל מע"מ) בחשבון סופי מאושר ,ללא שערוכים למועד הגשת ההצעות. .9המציע ו/או מי ממנהליו ומורשי החתימה שלו ,לא הורשעו בפלילים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה ,בעבירה שהיא פשע ו/או בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מרמה או בעבירה של מתן שוחד או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע ,למעט הרשעות שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים ( 20 – 19בהתאמה) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א1981- ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 11 .10זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. אישור ____________ חתימת המצהיר הנני מאשר בזה כי ביום ___________הופיע בפני,במשרדי ברחוב _____________מר/גב' ____________ זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז .שמספרה_______________ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוקאישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. ___________________ חתימה וחותמת ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים ________________ עו"ד 12 ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ מכרז פומבי 10/2015 להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות נספח ב – 4חוות דעת רואה חשבון לכבוד ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ רח' אופנהיימר 10 רחובות ג.א.נ,. הנדון :חוות דעת רואה חשבון של המציע לבקשתכם וכרואי החשבון של ___________ המציע במכרז פומבי 10/2015שלכם (להלן" :המציע") ,הנני לדווח ולאשר כי : המחזור הכספי השנתי של המציע בכל אחת מהשנים 2013 ,2012ו ,12014 -הנובע מעיסוקו בתחום הקמה של תחנות שאיבה ,עומד על 10מליון ש"ח (לא כולל מע"מ) ,לשנה ,לפחות. ________ תאריך ____________________________ (שם רוה"ח ,חתימה ,חותמת) 1באשר לשנת ,2014אישור רו"ח בדבר המחזור הכספי יוכל להתבסס על דו"חות בלתי מבוקרים ,היה ולא יהיו בידי המציע דו"חות מבוקרים במועד הגשת ההצעה למכרז. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 13 ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ מכרז פומבי 10/2015 להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות נספח ב - 5תצהיר פירוט ניסיון המציע הנחיות כלליות למילוי הנספח -לשימת לב המציעים: א. ב. ג. פרוט הפרויקטים ייעשה בטבלה שבנספח ב(5א) ויתייחס ,בראש וראשונה ,לפרויקטים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיפים 6.8לתנאי המכרז. רצוי לפרט כל פרויקטים רלוונטיים ,אף אם מספרם עולה על המספר המינימלי הנדרש לצורך עמידה בתנאי הסף ,אך לא יותר מ – 5פרויקטים. לכל פרויקט יצורף אישור מזמין בנוסח נספח ב(5ב) בהתאם להוראות סעיף 12.9לתנאי המכרז – מסמך א'. תצהיר אני הח"מ _________________________ ,בעל/ת ת.ז ,_________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב ,כדלקמן: .1הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _______________________________ ח.פ/.ח.צ/ת.ז. _____________ ,המציע במכרז פומבי 10/2015להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות (להלן" :המציע" ו" -המכרז"). .2הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות ריכוז הפרטים באשר לניסיון המציע המצ"ב נכונים ומדויקים. .3זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. _________________ חתימת המצהיר אישור הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני ,__________ ,במשרדי שברחוב ___________ ,מר/גב' ________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז .שמספרה ____________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. _________________ חתימה וחותמת עו"ד ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים נספח ב'(5א) – טבלת ריכוז הפרטים באשר לניסיונו של המציע לצורך הוכחת תנאי הסף ריכוז הפרטים באשר לניסיונו של המציע הפרויקט :העבוודת שבוצעו על ידי המציע כקבלן ראשי וכתובתן מס' (נא להשלים החסר ולסמן ב – Vבמקום המתאים) : .1 הקמת שאיבה תחנת עבודות נוספות: ____________ ___________ כתובת______ : ___________ .2 הקמת שאיבה תחנת עבודות נוספות: ____________ ___________ כתובת______ : ___________ .3הקמת אופציו שאיבה נלי תחנת עבודות נוספות: ____________ ___________ כתובת______ : ___________ .4 הקמת שאיבה תחנת אופציו נלי עבודות נוספות: ____________ ___________ כתובת______ : ___________ .5הקמת אופציו שאיבה נלי תחנת עבודות נוספות: ____________ ___________ כתובת______ : ___________ מועד השלמה (לאחר יום 1.1.2012ועד למועד האחרון להגשת ההצעות) היקף כספי של הפרוייקט (עפ"י חשבון סופי מאושר) איש קשר אצל המזמין ופרטי התקשרות אסמכתא מצורפת: (נא לסמן ב – V במקום המתאים) : __________ _________ ₪ ________ __________ ________ אישור מזמין __________ _________ ₪ ________ __________ ________ אישור מזמין __________ _________ ₪ ________ __________ ________ אישור מזמין __________ _________ ₪ ________ __________ ________ אישור מזמין __________ _________ ₪ ________ __________ ________ אישור מזמין תאריך : חתימת המציע______________ : ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 15 ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ מכרז פומבי 10/2015 להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות יוגש ביחס לכל פרויקט מוצג לצורך עמידה בתנאי הסף נספח ב(5ב) -נוסח אישור מזמין לכבוד ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ רח' אופנהיימר 10 רחובות ג.א.נ,. הנדון :אישור בדבר ניסיון שם המציע במכרז( ______ __________________ :להלן" :המציע"). לבקשת המציע הריני לאשר כדלקמן: (נא להשלים החסר ולסמן ב – Vבמקום המתאים) : .1שם המזמין._______________________________ : .2הנני ,הח"מ ,_________________ ,נותן אישור זה מטעם המזמין. .3המציע ביצע עבור המזמין פרויקט של הקמת תחנת שאיבה (להלן" :הפרויקט"): כן לא. .4המציע ביצע את הפרויקט כקבלן ראשי: כן לא. .5ההיקף הכספי של הפרויקט כפי שאושר לתשלום (לא כולל מע"מ) בחשבון הסופי: _____________ש"ח. .6 הקבלן השלים את ביצוע הפרויקט בחודש _____ שנת _______"( .הושלמו" –למועד ההשלמה ייחשב איזה מאלה :מועד הוצאת תעודת השלמה או מועד אישור החשבון הסופי על ידי המזמין או מי מטעמו או מועד מסירת ערבות הבדק למזמין) . על החתום: ____________ שם מלא ______________ תפקיד אצל המזמין ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים _____________ תאריך _____________ חתימה 16 ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ מכרז פומבי 10/2015 להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות נספח ב - 6אישור עו"ד בדבר פרטי מציע שהינו תאגיד לכבוד ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ רח' אופנהיימר 10 רחובות ג.א.נ,. הנדון :אישור עו"ד בדבר פרטי מציע שהינו תאגיד (למילוי במידה והמציע הינו תאגיד) הנני עורך הדין של __________________________ ח.פ/.ח.צ ___________ .המציע במכרז פומבי 10/2015להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות (להלן: "המציע" ו" -המכרז"). כעורך הדין של המציע הנני מאשר בכתב ,כדלקמן: .1מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה : גב' /מר _________________ ת.ז ____________________ .ו/או* (מחק את המיותר): גב' /מר _________________ ת.ז____________________ . .2החתימה על גבי המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז ,הינה חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר וענין לרבות ,לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז .החתימה ,כאמור ,נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל . .3התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז ,לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו . .4מצורף העתק נאמן למקור של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע . _________ תאריך ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים _________________ שם עוה"ד ,מס' רישיון, חתימה וחותמת 17 ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ מכרז פומבי 10/2015 להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות נספח ב 7תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז אני הח"מ ______________ ,מספר ת"ז ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בכתב כדלקמן: .1אני נותן תצהיר זה בשם ____________ [שם התאגיד] (להלן" :המציע") במכרז פומבי 10/2015להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות (להלן: "החברה")(להלן" :ההליך"). .2אני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע. .3אני מצהיר כי המציע ,נושאי משרה בו ,מנהליו ,עובדיו ,המחזיקים בו או אדם אחר מטעמו (להלן בתצהיר זה" :המציע או מי מטעמו") לא פעלו באופן הבא [יש לסמן Vבמקום המתאים]: המציע או מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום ההצעות המוגשות בהליך ,או בתיאום מרכיב כלשהו בהצעות כאלה ,או בתיאום הנוגע להגשה או אי-הגשה של הצעות בהליך, או בכל הסדר ,הסכמה או הבנה ,בכתב או בעל-פה ,עם מציע אחר או מי מטעמו בנוגע להצעות בהליך. המחירים ו/או הכמויות ו/או כל מרכיב אחר בהצעת המציע נקבעו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או חילופי דברים כלשהם בין המציע או מי מטעמו לבין מציע אחר או מי מטעמו. המחירים ו/או הכמויות ו/או כל מרכיב אחר בהצעת המציע לא הובאו ,בכתב או בעל-פה, לידיעת מציע אחר או מי מטעמו. המציע או מי מטעמו לא באו בדברים ,בכתב או בעל-פה ,עם מציע אחר בהליך ,בכוח או בפועל (להלן" :מציע אחר") ,בנוגע להצעתם או להצעתו במכרז ,או בנוגע להגשה או לאי- הגשה של הצעה במכרז. המציע או מי מטעמו לא השפיעו על הצעה של מציע אחר בהליך ,ובכלל זה לא גרמו למציע אחר שלא להגיש הצעה בהליך זה. המציע או מי מטעמו לא ניסו לגרום לאחד מן הדברים המפורטים בסעיפים 3.1-3.5לעיל, ומציע אחר או מי מטעמו לא ניסו לגרום למציע לבצע אחד מן הדברים המפורטים בסעיפים כאמור. באם האמור באחד מסעיפיו הקטנים של סעיף 3אינו נכון במלואו ,אנא פרט מדוע: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 18 .4המציע לא מתכוון להשתמש לשם ביצוע העבודה נשוא ההליך במציע אחר כקבלן משנה ,או לשמש לשם כך כקבלן משנה של מציע אחר. .5המציע או מי מטעמו לא התקשרו עם מציע אחר בחוזה ,הסדר או הבנה כלשהי בנוגע לקבלנות משנה כאמור ,ולא החליפו דברים ,בכתב או בעל-פה ,עם מציע אחר ,בנוגע לאפשרות של קבלנות משנה כאמור. ככל שהאמור בסעיפים 5או 6אינו נכון במלואו ,אנא פרט מדוע: ______________________________________________________________________________ __________________________________________________________ [ .6יש לסמן Vבמקום המתאים]: המציע או מי מטעמו לא נמצאים במועד חתימת תצהיר זה תחת חקירה של רשות ההגבלים העסקיים ,לרבות בחשד לתיאומי מכרזים. אם לא ניתן לסמן ,Vאנא פרט מדוע: ______________________________________________________________________________ ____________________________________________________ כנגד המציע או מי מטעמו לא הוגש בחמש השנים האחרונות כתב אישום בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ,לרבות בעבירות של תיאומי מכרזים. אם לא ניתן לסמן ,Vאנא פרט מדוע: ______________________________________________________________________________ ____________________________________________________ המציע או מי מטעמו לא הורשעו בחמש השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ,לרבות בעבירות של תיאומי מכרזים. אם לא ניתן לסמן ,Vאנא פרט מדוע: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ .7ידוע לי ולמציע ,כי החברה מסתמכת על תצהיר זה במסגרת החלטתה בדבר הזוכה בהליך וכי הצהרה או מצג לא נכונים או לא מלאים במסגרת תצהיר זה עלולים לגרום לחברה נזק כבד ויחייבו את המציע ואותי באופן אישי ,ביחד או לחוד ,בפיצוי לחברה בגין הנזקים שייגרמו לה עקב כך. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 19 .8זהו שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהיר זה -אמת. ____________ תאריך _______________ שם ותפקיד במציע ____________ מספר ת"ז ____________ חתימה וחותמת אישור אני הח"מ ,עו"ד ______ ,מ"ר _________ ,מרח'___________ ,מאשר בזאת כי ביום _______ הופיע בפני _________ ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז/המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. ______________________ חתימה וחותמת עו"ד ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 1 עיריית רחובות באמצעות ה.ל.ר – החברה לפיתוח רחובות שדרוג ת"ש לביוב – פארק ת.מ.ר. הקמת ת"ש חדשה נוספת ומתקן לנטרול ריחות פרויקט מס' 0818 נספח ד' -מפרט מיוחד נובמבר 2015 ערוך ע"י :מלין מהנדסים בע"מ מהנדסים יועצים 03-9409400 טל' מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 2 נספח ד' -מפרט מיוחד 4.0הוראות כלליות הוראות מפרט זה באות להוסיף על התחייבויות הקבלן על פי החוזה אך לא לגרוע מהן ו/או מזכויות המזמין על פיו. 4.0.1תכולת המפרט המיוחד מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 3לחוזה ,מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי – (מפרט הבין משרדי) ובעיקר (אך לא רק) פרק – 00מוקדמות, פרק – 01לעבודות עפר ,פרק – 02לעבודות בטון יצוק באתר ,פרק – 03מוצרי בטון טרום ,פרק – 05עבודות איטום ,פרק -06נגרות אומן ומסגרות פלדה ,פרק – 08 מתקני חשמל פרק – 13עבודות בטון דרוך ,פרק – 18מסגרות חרש ,פרק – 23מפרט כללי לכלונסאות ולאלמנטי סלארי לביסוס מבנים ולדיפון ,פרק – 51עבודות סלילה, פרק – 57לקווי מים ,ביוב ותיעול( ,להלן "המפרט הכללי") .הכל כאמור באותו מפרט כללי .בכל מקרה של סתירה ו/או הוראות מנוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי ,יקבע המפרט המיוחד .רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפרט הכללי והמפרט המיוחד .כל המפורט במפרטים הנ"ל כלול במחירי היחידות של העבודה והקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף בעד בצוע העבודה בהתאם להוראות המפרטים. 4.0.2תיאור העבודה העבודה בחוזה זה כוללת: א. 1 התקנת תחנת שאיבה חדשה לביוב מטיפוס תא רטוב ,שתכלול שתי משאבות טבולות ,שתפעל בנפרד מן התחנה הקיימת 1ואשר תכלול בין היתר: - בנית תחנת שאיבה לביוב יחד עם תא מגוב מבטון מזויין במבנה אחד לרבות כלונסאות דיפון לתמיכת זמנית של הקרקע והכביש בזמן הבניה; - התקנת מגוב מכני ,אלכסוני. - התקנת מבנה קל ,מעל הבור הרטוב ומעל למגוב מכני; - התקנת מערבל בתוך ת"ש מתוכננת. תחנת השאיבה הקיימת תמשיך לפעול באופן מלא בכל תקופת ההקמה של תחנת השאיבה החדשה ולאחר גמר ההקמה והפעלת התחנה החדשה תישאר התחנה הקיימת כגיבוי מלא לתחנה הישנה. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 3 ב .בנית תקרת בטון תלויה מעל בניין דיזל גנרטור קיים (ללא מגע) .התקרה מורכבת מאלמנטים טרומים מאלמנטים חלולים דרוכים ומהשלמות יציקה מבטון מזויין לרבות בנית בריכת מים מבטון מזויין על גבי התקרה ותכנון והתקנת מתקן לנטרול ריחות .התכנון של מתקן נטרול הריחות וכל הנובע מכך על הקונסטרוקציה הקיימת המתוכננת יהיה ע"י הקבלן על אחריותו ועל חשבונו .התקרה התלויה הנ"ל מתוכננת להתמך על גבי כלונסאות ועמודים מבטון מזויין. ג .חיבור קו סניקה מתוכנן לקו סניקה קיים ושדרוג קו סניקה קיים בתוך חצר ת"ש קיימת. ד .שינוי מאספי הכניסה לתחנה המתוכננת ,לרבות התקנת תאים על קווים קיימים( .יבוצע בחלקו מחוץ לתחומי מגרש התחנה). העבודה תבוצע תוך פעולה מלאה של התחנה הקיימת ןבקרבה מיידית ה. לקווי ביוב ,מובל תיעול ומבנים פעילים .ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת הפסקת פעולת תחנת השאיבה הקיימת ו/או פגיעה בקווי ביוב קיימים ולמנוע בכל תנאי ובכל מצב גלישות ביוב ,וזאת על אחריותו וחשבונו וללא כל תוספת תשלום .האמור כולל את כל סידורי השאיבה הזמנית והפנית השפכים בהתחברות לתאים הקיימים ובמהלך כל העבודה. 4.0.3קבלני משנה הקבלן רשאי למסור חלק מן העבודות הכלולות בחוזה זה לקבלני משנה. במקרה זה על הקבלן להגיש רשימת קבלני משנה שבדעתו להעסיק ולקבל את אישור המפקח להעסקתם. תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על-ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון ,בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים. "מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים ,כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל במקצוע ,תשמ"ט ,1988 -על הקבלנים להעסיק אך ורק קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק ,בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה". להלן לשון התקנות: תקנה :)8( 2 תקנה :)9( 2 תקנה :)11( 2 קבלן אינו מעביר או מסב את הרישיון לאחר. קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברישיונו. קבלן אינו מסב ,מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו בשלמותן, או בחלקן ,לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים :לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 4 ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה כשלעצמה ,משום מסירת ביצוע עבודה לאחר. כמו כן מתחייב הקבלן הראשי להעביר לידי המפקח את כל המידע כפי שיידרש על ידו להוכחת הכישורים והניסיון וכן התאמה של קבלני המשנה לביצוע נשוא חוזה זה. 4.0.4מעמד המפקח א .אלא אם נקבע אחרת מפורשות ובכתב ,המפקח במקום הוא בא כוח או נציג המזמין לצורך העבודות נשואות מפרט זה ,ותפקידו להשגיח ולהבטיח כי העבודה מבוצעת בהתאם לתוכניות ולמפרטים המקוריים וכן להעביר להסביר לקבלן הוראות ותכניות חדשות .את תאריכי ומהות התכניות וההוראות הנוספות ירשום המפקח ביומן העבודה .המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי והריסת כל העבודה ,אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות ,למפרט ולהוראות האחרות, ועל הקבלן למלא אחר דרישות אלה ללא שהות .בלא אישור המפקח אין הקבלן רשאי לעבור לעבודה אחרת. ב .המפקח או בא כוחו רשאים לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים כבלתי מתאימים לעבודה הנדונה וכמו כן רשאים לדרוש בדיקה ובחינה של כל החומר נוסף על הבדיקות הקבועות בהתאם למפרט או לתקנים הקיימים .כל זאת על חשבון הקבלן .לא יעשה שימוש בחומר הנבדק עד לאישור המפקח .נפסל החומר ע"י המפקח או בא כוחו לאחר בדיקתו ,יורחק החומר מהאתר .על חשבונו של הקבלן וזאת תוך 48שעות .מרגע הדרישה לכך ע"י המפקח או ב"כ. ג .המפקח או בא כוחו יהיו רשאים להפסיק את ביצוע העבודה ,בשלמותה או בחלקה או עבודה במקום מסוים אם לפי דעתם העבודה אינה נעשית בהתאם לתכנית ו/או למפרט ו/או להוראת המפקח או ב"כ. ד .המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש הרחקה מידית של עובד אשר לדעתו אינו מתאים לעבודה לרבות מהנדס או מודד. ה .אישור או דרישה כלשהיא מצד המפקח לכשיינתנו בשלב כלשהוא לא יהיה בכוחם לגרוע מאומה מאחריות המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ואו לעבודה במצבה הסופי ו/או חלק ממנה. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 5 4.0.5משרד שדה על הקבלן להקים צריף או חדר נפרד בצריף שישמש משרד למפקח ,ולשימוש המפקח בלבד .הציוד המינימלי של החדר יהיה כסא ,שולחן ,ארון נעול ,וכוננית לתיקים ותכניות .גודל המשרד יהיה 3x3מ' לפחות המשרד יצוין במזגן ובמקור מתח ,V220 והחזקת המשרד במשך בצוע העבודה תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח. 4.0.6שילוט לפרויקט הקבלן יציב ,על חשבונו ,שלט ובו יצוינו פרטים אודות הפרויקט ,במקום שעליו יורה המפקח ולמשך תקופת בצוע העבודה. השלט יהיה עשוי מפח בעובי 2מ"מ ,במידות של 2.00X2.5מ' לפחות ,השלט יותקן על גבי מסגרת בגובה 3.0מ' מעל פני הקרקע .המסגרת תהיה עשויה מצינורות מותקנים ע"ג יסודות בטון במידות 80/60/60ס"מ .כל הפרופילים וחלקי המתכת יטופלו ויצבעו על פי הנחיות המפרט ובהתאם להוראות המפקח. על גבי השלט יצוינו: שם מזמין העבודה וסמל הרשות מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות פרטי הקבלן ,כולל שם מנהל העבודה ואחראי הבטיחות מטעמו פרטי המתכנן פרטי המפקח ומנהל הפרויקטהנוסח המדויק של הכתובת יימסר לקבלן על ידי המפקח. עיצוב השלט ועריכתו יאושר ע"י המפקח טרם ייצורו. לא ישולם בנפרד עבור שלט זה והמחיר עבורו יהיה כלול במחירי העבודות נשוא חוזה זה. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 6 4.0.7מניעת הפרעות ,גידור האתר והסדרי בטיחות בזמן העבודה עם קבלת צו התחלת עבודה יגדר הקבלן את שטח העבודה של התחנה ככל שהדבר יידרש .2הגדר תהיה גדר איסכורית בגובה 2מטרים .על הגדר יתלו שלטי אזהרה "סכנה כאן בונים" ועד למילוי בור החפירה יתלו שלטי אזהרה "סכנה בור פתוח". תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי העבודות תבוצענה בתחום אזור תעשיות מדע ובצמוד לתחום נס ציונה. הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצוע ,לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא ,סידורים ואמצעים אלה יכללו גידור שילוט ותאורה סביב חפירת הבורות הפתוחים שלטי ותמרורי עבודה .אי השארת מכשולים ללא סימון ותאורה וכן כל סידור ואמצעי אשר הקבלן חייב בו ע"פ דין ו/או המפקח הורה עליו .כן מתחייב הקבלן לא להניח על פני השטח תמרורים ו/או ציוד בצורה העלולה להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב מכל הסוגים. 4.0.8בדיקות כל הבדיקות שתבוצענה במהלך העבודה כגון בדיקות הבטונים ,בדיקות צפיפות של החול והמילוי ובדיקות רדיוגרפיות לכל הריתוכים שיבוצעו בתוך התחנה ומחוצה לה וכו' ,תהיינה על חשבון הקבלן ,המפקח יקבע את כמות הבדיקות שתידרשנה למעט בדיקות הריתוכים שתבוצענה כמופרט לעיל ,כמו כן רשאי המפקח להזמין ישירות את הבדיקות ולחייב את הקבלן בהתאם .הבדיקות תעשנה ע"י מעבדה מוסמכת כגון מכון התקנים או הטכניון. 4.0.9מים ,חשמל ודרכי גישה א .המים והחשמל לבצוע העבודה ולכל עבודות העזר יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו .על הקבלן לעשות את כל הסידורים והמתקנים וקבלת כל האישורים הדרושים להספקת מים סדירה לעבודה וחשמל בהתאם לצורך .כמו כן על הקבלן להתקין על חשבונו את כל דרכי הגישה הדרושות לבצוע העבודה. 2 מרבית תחום ה עבודה מצוי כוים בתחום תחנת שאיבה אשר רובה מגודר .הקמת הגדר כמצוין בסעיף זה נוגעת לחלקים שאינם מגודרים ,אם ישנם כאלה או למקומות בהם יידרש להסיר הגדר הקיימת – בכפוף לאישור המפקח. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 7 ב .מבלי לפגוע בכלליות מחויבויותיו האמורות לעיל של הקבלן מובהר כי באתר קיימות נקודות חשמל ומים אשר הקבלן יוכל להיעזר בהן במהלך העבודות תחת המגבלות הבאות: )1קודם להתחלת ביצוע העבודות יהיה על הקבלן להתקין ,על חשבונו וכחלק ממחירי היחידה ,שעון מים על כל קווי המים אשר ישמשו למטרותיו ,קריאת שעון האמור תיעשה בנוכחות המפקח מיד עם התקנתו ובאופן תקופתי במועדי קריאת שעון המים הראשי של תחנת השאיבה הקיימת .עלות צריכת המים של הקבלן תחושב ע"ב קריאת השעון האמור ותקוזז מן הסכומים אשר ישולמו לקבלן; )2על הקבלן ,להתקשר על חשבונו וכחלק ממחירי היחידה ,עם חח"י ולהסדיר את הספקת החשמל הנדרשת לכל מהלך העבודות. )3בחר הקבלן לעשות שימוש בחיבור החשמל הקיים לצרכי ביצוע העבודות האמורות במפרט זה ,יגיש לאישור המזמין תכנית מאושרת ע"י מהנדס חשמל מוסמך ,הכוללת בין היתר התקנת מונה נפרד לצריכת החשמל ע"י הקבלן. )4הגשת התכנית כאמור בס"ק )3לעיל ,תיעשה קודם לתחילת ביצוען של העבודות .המזמין יוכל לדחות את התכנית המוצעת כאמור בסעיף זה מכל סיבה סבירה ,ובכל מקרה לא יהווה הדבר כל עילה לדחייה או/או עיכוב בתחילת ביצוע העבודות .הקבלן יישא על חשבונו ,ללא כל תוספת תשלום וכחלק ממחירי היחידה בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע הקבוע בסעיף זה, לרבות העלויות הכרוכות בהכנת התכניות; )5לאחר שאושרו התוכניות האמורות בס"ק )3לעיל ,יהיה על הקבלן להתקין ,על חשבונו וכחלק ממחירי היחידה ,מונה צריכת חשמל נפרד אשר ימדוד את צריכת החשמל השוטפת על-ידו ,ואשר אינה משמשת להפעלת התחנה הקיימת .אם הדבר אפשרי -ייעשה התשלום בגין צריכת החשמל ע"י הקבלן ישירות לחברת חשמל .אם אין הדבר אפשרי – תקוזז עלות צריכת החשמל ע"י הקבלן בפועל מן הסכומים המגיעים לו ע"פ החוזה ,וזאת ע"ב קריאה תקופתית של מונה צריכת החשמל הנפרד ,אשר תיעשה בנוכחות המפקח, ובתעריפים בהם יחויב המזמין; ג .לצרכי הפעלת התחנה החדשה הוזמן ושולם ע"י המזמין חיבור חשמל מתאים. על הקבלן יהיה ,על חשבונו וללא כל תוספת תשלום ,לתאם עם חברת חשמל מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 8 התקנת חיבור החשמל האמור במועד מוקדם ,אשר יבטיח את חיבור החשמל כאמור ,קודם למועד ההפעלה הראשונית של התחנה החדשה או איזה מחלקיה. ד .על הקבלן לבחון מראש ,ולנקוט בכל אמצעי סביר ע"מ להבטיח כי דרכי הגישה הקיימות בתחנה ישמשו אותו גם במהלך עבודות הבניה בתחום התחנה הקיימת; )1הקבלן יוכל לבקש מן המפקח פתיחת ו/או הכשרת דרכי גישה נוספות וינמק בקשתו זו .המפקח יוכל לסרב לבקשה זו מכל טעם סביר; )2אם נתן המפקח לקבלן את הסכמתו לפתיחת דרכי גישה נוספות כאמור יחולו כל העלויות הכרוכות בכך על הקבלן ,לרבות תשלום לעיריית רחובות ,משטרה וכל גורם הכרחי נוסף .כן תחול החובה על הקבלן ,ללא כל תוספת תשלום, להשיב המצב לקדמותו לשביעות רצון המפקח מיד לכשיפוג הצורך בדרך גישה נוספת כאמור ובכל מקרה לא יאוחר ממועד מסירת תחנת השאיבה החדשה. האמור בחלק זה אינו נוגע לדרכי הגישה הכרוכות בהנחת קווי הביוב המאספים החדשים אשר יונחו מחוץ לשטח התחנה הקיימת. )3דרכי גישה לביצוע קווי המאסף המצויים מחוץ לשטח התחנה יידונו ויאושרו בנפרד מול המפקח והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בעבורם וכן יישא בכל ההוצאות הנלוות להכשרתן לרבות עלויות שתידרשנה ע"י העירייה, משטרת ישראל ולרבות עלויות גידור ושמירה עליהן .גם כאן נדרש הקבלן להשיב המצב לקדמותו לשביעות רצון המפקח מיד לכשיפוג הצורך בדרך גישה כאמור ובכל מקרה לא יאוחר ממועד מסירת תחנת השאיבה החדשה. 4.0.10 מדידה וסימון תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף 51.01.08במפרט הכללי לעבודות סלילה (גרסת מרץ .)2014לקבלן ימסרו נקודות קבע לקביעת רומים ולצורך סימון העבודות המתוכננות באתר .על הקבלן יהיה לסמן על סמך נקודות הקבע שנמסרו לידיו את מיקום התחנה, מיקום קווי הביוב הקיימים בתחום התחנה ובמיוחד מיקום קו הביוב הגרביטציוני הנכנס בחלק המזרחי של התחנה וכן קו הסניקה היוצא מן התחנה הקיימת ,הצירים וכן את כל הדרוש לו לביצוע העבודה ,לרבות אבטחות לנקודות הנ"ל .כמוצאים לקביעת הגבהים תשמשנה נקודות הקבע המסומנות בתוכנית .חובה על הקבלן לדאוג בכל האמצעים להבטחת קיומן ויציבותן של נקודות הקבע במשך כל זמן העבודה .באם יידרש ו/או ע"פ הוראות המפקח יקבע הקבלן על חשבונו נקודות קבע נוספות .נקודות אלה תהיינה יציבות להנחת דעתו של המפקח .על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 9 המסומנים בתוכנית .כל ערעור על אלה יוגש לא יאוחר משבוע ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה .טענות שיובאו לאחר מכן לא יילקחו בחשבון .כל תיקון במדידה כתוצאה משינוי בתוכנית או כתוצאה מטעות מדידה ע"י צד כלשהו ייעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו .על הקבלן לפרק ולחדש את הסימון ללא תמורה בכל עניין שיידרש ע"י המפקח. 4.0.11 מכשירי מדידה ועזרה למפקח במשך כל זמן העבודה יחזיק הקבלן במקום העבודה מאזנת תקינה ,מכוילת וראויה לשימוש ,סרט וסרגל מדידה .המכשירים הנ"ל יעמדו לרשות המפקח או ב"כ בכל עת. כמו כן יעמיד הקבלן לרשות המפקח כל עזרה לרבות כח אדם שיידרשו לביצוע המדידות בכל עת וזאת על חשבונו ללא תשלום נוסף. 4.0.12 טיב הקרקע מחירי היחידות כוללים חפירה בכל סוגי הקרקע לרבות חציבת כורכר קשה וסלע. רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי ניסיון נוספים בהתאם לצורך ,בנוסף לקדוח המפורט להלן ,ובדק באופן יסודי את טיב הקרקע והסלע ,ובסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע והסלע הקיימים .שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי חפירה מיוחדים, חציבה בסלע ,פיצוצים וכד' ,לא תובאנה בחשבון. 4.0.13 הגנת החפירות בפני מים והרחקתם במקום שהדרך הטבעית לזרימת מים תחסם לרגלי בצוע העבודה ,יסדר הקבלן דרך מים עקיפה בצורה שתבטיח בפני שיטפונות ,כמו כן יעשה הקבלן ,על חשבונו ,את כל הדרוש למניעת נזקים בגלל שיטפונות ,פיצוץ צינורות ,ע"י מי-גשמים או מים מכל מקור שהוא ,לחלק העבודה העשוי כבר או נמצא בבצוע ,ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם ע"י אי מלוי הוראה זו .במקרה שהמים יחדרו לחפירות ,יורחקו המים ע"י הקבלן על חשבונו באופן שלא יגרם שום נזק לרכוש ציבורי או פרטי ,לחלקי העבודה הגמורים או הנמצאים בבצוע ,וייצב את תחתית החפירות מחדש ע"י מילוין בחומר מצע סוג א' מהודק כמפורט להלן לפי דרישת המפקח. 4.0.14 מים תת קרקעיים מחירי היחידות כוללים עבודה במים תת-קרקעיים מכל מקור שהוא .רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי ניסיון ,נוספים בהתאם לצורך ,בנוסף לקדוח המפורט לעיל, ובדק באופן יסודי את מפלס וספיקת המים התת-קרקעיים ,ובסס את הצעתו בהתאם מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 10 לממצאים הנ"ל .על הקבלן לנקוט בכל האמצעים שידרשו ויאושרו ע"י המפקח לבצוע העבודה ביבש ,כולל שאיבות ,מצעי חצץ ,צינורות ניקוז ,דיפון מיוחד וכו' .שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי העבודה במים תת-קרקעיים לא תובאנה בחשבון .תכנון השאיבה ובצועה יהיו באחריות הקבלן ,ועליו להתייעץ במומחה לנושא השאיבה .על הקבלן יהיה לבצע את השאיבה ברציפות 24 ,שעות ביממה ללא הפסקה ,עד שמשקל התחנה המתבצעת יהיה כזה שיבטיח שהחלק המבוצע של התחנה לא יצוף .השאיבה הנ"ל תופסק ,רק לאחר קבלת אשור בכתב מהמפקח להפסקתה. 4.0.15 הרחקת האדמה המיותרת ,פסולת והצמחייה העקורה כל עודפי האדמה החפורה והחומר החצוב המיותרים ,שבר ,פסולת הנוצרת בשטח ע"י עבודת הקבלן והתארגנותו באתר ,עצים והצמחייה העקורה ,כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח יעברו לבעלות הקבלן ,והקבלן ירחיקם אל מחוץ לשטח העבודה ,ללא הגבלת מרחק לאתר פסולת וגזם מורשה על חשבונו ויציג את תעודת השקילה לתשלום למפקח באתר. 4.0.16 הצטלבות עם צינורות ומתקנים תת-קרקעיים ועבודה בסמוך להם בתחום התחנה מונחים קווי תשתית לרבות קווי ביוב (סניקה וגרביטציה) ,מובל תיעול ,קווי חשמל ,מים ,תקשורת וכו') .תשומת לב הקבלן מופנית להוראות סעיפים 00.30לפרק 00של המפרט הכללי ולהוראות סעיפים 570016ו 57007-לפרק 57של המפרט הכללי ועליו לנהוג כאמור שם .על הקבלן מוטלת החובה לקבל ברשויות הנוגעות בדבר ,לפני התחלת העבודה ,את כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום מתקנים תת-קרקעיים (מים ,חשמל ,טלפון ,דלק ,ביוב ,תיעול וכו') ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות המוסמכת ,שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן בצוע העבודה בסמוך למתקן התת-קרקעי ,או בהצטלבות עמו .לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת-קרקעי ,ללא נוכחות מפקח כנ"ל( .התשלום בעד המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן) .בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת קרקעי ,או הצטלבות איתו ,יבצע הקבלן חפירות גשוש בידיים לגלוי המתקן ,יעבוד בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן ,ידפן את החפירה בדיפון מיוחד ,ויתמוך את המתקן התת- קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת .נוכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים והעקיפים שיגרמו עקב פגיעה במתקן תת-קרקעי .הקבלן חייב לשמור על שלמות קווי המים המשמשים להשקאה ולדאוג לאפשרות אלטרנטיבית להספקת מים להשקאה על חשבונו .אם בגלל אי ציות לדרישה זו יגרמו נזקים לבעלי הקרקע ,יפצה מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 11 אותם הקבלן לפי דרישת בעלי הקרקע עבור המים שהלכו לאבוד ,ועבור הנזקים החקלאיים שיגרמו לפי הערכת שמאי משרד החקלאות .לא ישולם בנפרד עבור הטיפול והתאום עם הרשויות והגורמים השונים וכן עבור נקיטת האמצעים הנדרשים להבטחת המתקנים התת קרקעיים לרבות חפירה בידיים. בשים לאמור לעיל ,ומבלי לפגוע בכלליותו ,הרי על הקבלן לנהוג זהירות יתירה בעת התקנת הכלונסאות הנדרשות לתימוך התא המסומן K-4וכן בעת החפירה לשם ביצוע .K-4 4.0.17 תאום עם גורמים אחרים תשומת ליבו של הקבלן מופנית לסעיפים הרלוונטיים במפרט הכללי ,בנוסף לכך יתאם הקבלן את עבודתו עם כל גורם רלוונטי כמו עירית רחובות ,חח"י ,משטרת ישראל וכן כל גורם אשר הקבלן חייב עפ"י דין ו/או המפקח הורה לו על תאום זה. 4.0.18 סידור השטח בגמר העבודה עם גמר העבודה ולפני קבלתה ע"י המפקח ,יפנה הקבלן ערמות ,שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה מהאתר ובסמוך לו .הקבלן ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר. 4.0.19 הכרת האתר סביבתו ותנאי העבודה הקבלן מצהיר בזה כי סייר באתר העבודה והכיר היטב את תנאי המקום ,דרכי הגישה אליו ,מיקום של מתקנים סמוכים וכן תנאי וטיב הקרקע במקום ,וכי הכיר את תנאי העבודה וכל המשתמע מכך לגבי ביצוע העבודה .הקבלן מצהיר בזה כי למד ,הכיר והבין על בוריים את המפרטים את התוכניות ואת כתבי הכמויות וכי יבצע את עבודתו עפ"י דרישותיהם כלשונם וככתבם .כמו כן מצהיר הקבלן כי הביא בחשבון בהצעתו את כל תנאי העבודה .לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר ,לרבות תנאים אשר קיומם אינו בא לידי ביטוי בתכניות ו/או בשאר מסמכי החוזה. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 12 4.0.20 ביצוע בשלבים על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה עשויה להתבצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי המפקח רשאי לקבוע את סדר העדיפויות בכל שלב לפי ראות עיניו .הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה להארכת תקופת הביצוע .כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות סמוי מן העין טעון אישור המפקח לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריו. 4.0.21 מנהל עבודה מטעם הקבלן לצרכי תאום ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה ,יעסיק הקבלן במשך כל תקופת הביצוע מנהל אתר בעל השכלה של הנדסאי בניין ו/או מכונות ,בעל ניסיון של 5שנים לפחות ובעל שליטה מלאה בשפה העברית .מנהל העבודה יהיה נוכח באתר העבודה בקביעות באתר העבודה ,היעדרותו ללא הסכמת המפקח תוכל לשמש בין השאר ,עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח עד לשובו של מנהל העבודה לאתר. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 13 4.1עבודות הכנה ועבודות עפר 4.1.1כללי עבודות העפר במסגרת חוזה תבוצענה ע"י הדרישות הרלוונטיות בפרק 01במפרט הכללי .אלא אם נאמר אחרת להלן .המונח "חפירה" לצורך חוזה זה פירושו חפירה ו/או חציבה בכל סוג אדמה וסלע באמצעות כל סוגי הציוד וכל שיטות העבודה לרבות עבודת ידיים. 4.1.2חישוף בשטחים בהם מצויה צמחיה וכפי שיורה המפקח בכתב הקבלן יבצע חישוף בהתאם לסעיף 01.02.02לפרק 01במפרט הכללי ,אולם בעובי 20ס"מ .העבודה כוללת סילוק חומר החישוף אל מחוץ לשטח האתר כמתואר ב 4.0.17 -לעיל וכן סילוק ערמות פסולת ועפר הפזורות בתחום האתר וסביבתו הקרובה .החישוף יימדד לתשלום לפי מ"ר ,כאמור בסעיף 01.00לפרק 01במפרט הכללי. 4.1.3חפירה כל חפירה בשטח (למעט מתקני בטון ומעבירי מים וכיו"ב) תוגדר בהתאם לסעיף זה. תשומת לב הקבלן מופנית להגדרת המונח "חפירה" בסעיף 4.1.1לעיל .החפירה תבוצע ע"פ הדרישות הכלולות בסעיפים הרלוונטיים בפרק 51במפרט הכללי הנוגעים הן לחפירה והן לחציבה אלה אם נאמר אחרת להלן. 4.1.3.1 חפירה לתחנת שאיבה נוספת החפירה בשטח לצורך הקמת ת"ש נוספת תבוצע עם דיפון חפירה ע"י כלונסאות בקוטר 60-90ס"מ ובעומק לפי תכנית קונסטרוקציה. ביסוס ת"ש נוספת ,יבוצע על שכבת מילוי בחומר גרנולי סוג א' ,בעובי 60ס"מ בשכבות של 20ס"מ כ"א מהודקות ל .98%-החפירה תבוצע עד לתחתית חומר המצע הנ"ל, כאשר השכבה התחתונה בעובי 20ס"מ תיחפר בידיים .תחתית החפירה תוחלק ותהודק ל" 95%-מודיפייד א.א.ש.ו.". מעל שכבת החצץ שמתחת ל-ת"ש ,יש להניח יריעות איטום מדגם NBאו שוו"ע מאושר. הקבלן יגדר ויחסום את החפירות ,ויאיר אותן בשעות הלילה ,בצורה שתבטיח את הצבור בפני תאונות ומקרי אסון ,ונזקים לרכוש פרטי או ציבורי ,ויהיה אחראי לכל הנזקים שיגרמו עקב אי מלוי הוראה זו. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 14 דיפון החפירה נעשה באמצעות כלונסאות מבטון מזויין ,קורות פלדה ואלכסוני פלדה, לפי תכנית .ניתן לפרק חלק מפרופילי הפלדה האלכסוניים שבתוך ת"ש שאינם בתוך הבטון היצוק 28 ,ימין לאחר יציקת התקרה של ת"ש .את החורים שנותרו לאחר פירוק האלכסונים יש לאטום בבטון. 4.1.4חפירה למתקנים חפירה עבור מתקני ניקוז מבטון ,תעלות להנחת צנרת מכל סוג ,תאי בקרה מסוגים שונים ,יסודות לגדר ודומה תחשב כ"חפירה למתקנים" .לא ישולם עבור החפירה למתקנים והתמורה תיכלל במחיר לביצוע המתקנים. 4.1.5הידוק שטחים הידוק שטחים יבוצע בשטחי חפירה וחישוף בלבד ובשטחי מילוי שעוביים פחות מ20- ס"מ עפ"י דרישות המפרט הכללי .ההידוק יהיה בבקרה מלאה ,ודרגת הצפיפות תהיה " 95%מודיפייד א.א.ש.ו .".לא ישולם בנפרד עבור הידוק שטחים ומחיר עבודה זו יהיה כלול במחיר לחפירה או החישוף. 4.1.6ציוד לכבישה והידוק הציוד אשר יועסק ע"י הקבלן לצרכי הידוק וכבישה כולו או מקצתו (כפי שיקבע מפקח) יהיה מטיפוס מאושר כמפורט להלן: מכבש מכני משקל 12-30טון בעל שניים או שלושה גלגלים. מכבש ויברציוני במשקל 5טון לפחות בעל 1400-1600תנודות בדקה. טנקרים עם סידורי פיזור מים. 4.1.7פירוק מבנים במסגרת עבודות ההכנה יפרק הקבלן בכל מקום שיידרש בכל אורך ועומק שהם מבנים על קרקעיים ותת-קרקעיים כגון :תעלות בטון קיימות ,קווי ביוב וניקוז המכילים צינורות בטון מכל סוג ,מילוי אבן ומעבירי מים ,תאי בקרה סוללות וכד' .יסודות או מבנים על קרקעיים יפורקו רק עד לעומק 100ס"מ מתחת לפני השתית ,או 50ס"מ מתחת לפני השתית ,או 50ס"מ מתחת לפני הקרקע הקיימים (המפלס הנמוך מבין השניים) ,או מתקנים תת קרקעיים (כגון :מיכל סולר קיים) ,כולל כל העבודות הנדרשות לפי הנחיית איכות הסביבה .העבודה כוללת חפירה ,סילוק שברי הבטון, האבן וכד' כמפורט בסעיף 4.0.17ומילוי התאים והחללים בחול נקי שיוזרם ויהודק ל.100% - מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 15 4.2עבודות הנדסה אזרחית להקמת תא שאיבה ותא מגוב לביוב (תת קרקעיים) ומבנה עילי לניטרול ריחות 4.2.1כללי 4.2.1.1מפרט זה מתייחס לביצוע העבודות המתוארות בו בפרויקט הקמת שני מבנים. המבנה הראשון תחנת שאיבה לביוב תת קרקעית במפלסים שונים .המבנה השני, מבנה עילי לניטרול ריחות אשר יבנה מעל מבנה קיים .תחנת השאיבה ותא המגוב ממוקמים בצמוד לכביש קיים .בגלל הקרבה למבנים הקיימים באתר הבניה ולכביש אין אפשרות לבצע חפירה פתוחה ולכן יש לבצע בשלב הראשון כחלק מעבודות הבניה קירות דיפון מכלונסאות קדוחים בהיקף החיצוני של תחנת השאיבה ותא המגוב ולחפור את הקרקע בין קירות הדיפון עד לתחתית החפירה המתוכננת ולבצע את עבודות יציקת אלמנטי הבטון בתחתית החפירה בין כלונסאות דיפון .רק לאחר התקשות הבטון בכלונסאות ניתן יהיה לחפור בין הכלונסאות עד לתחתית החפירה ולבצע את תחנת השאיבה ותא המגוב .המבנה העילי לניטרול הריחות יבנה מעל למבנה קיים בעזרת אלמנטים טרומים שיורכבו באתר כחלק מהגג שמעל למבנה הקיים. 4.2.1.2ביצוע העבודות יהיה בין היתר לפי מסמכי החוזה לרבות כל התקנים הרלבנטיים (לרבות אך לא רק ,ת"י 1923ות"י 466על כל חלקיו) וכן לפי הוראות המפרט הכללי לעבודות בנייה של משרד הביטחון (להלן" :המפרט הכללי") ,לרבות כל הפרקים הרלוונטים בעבודה זאת .מובהר כי במקרה של סתירה בין הוראות מפרט זה לבין הוראות המפרט הכללי יגברו הוראות מפרט זה .אין באמור כדי לגרוע מ התחייבות הקבלן לבצע את העבודות בהתאם לתקנים ישראליים בעלי תוקף מחייב. 4.2.1.3מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ,תכולת העבודות שעל הקבלן לבצע (ללא כל תוספת תשלום) כוללת ,בין היתר אך לא רק ,את כל העבודות הנדרשות על מנת שהעבודה המתוארת במפרט זה וביתר מסמכי החוזה (ו/או כל חלק ממנה) תהיה בכל עת במצב תפעולי מושלם ,מתאימה לייעודה (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בהתאם ועל פי כל המפרטים ,הקריטריונים ,התפוקות ,הביצועים, הסטנדרטים ,החוקים ,נוהלי הביצוע והבטיחות ,וכל דרישה רלבנטית אחרת הקשורים לעבודה ו/או הנובעים ממנה) ,נקייה מכל פגם ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 16 4.2.2שלבי העבודות להקמת תחנת השאיבה ותא המגוב יהיו כדלקמן: 4.2.2.1קידוח ויציקת כלונסאות קדוחים מהמפלס הקיים .יש לקחת בחשבון בביצוע הכלונסאות הימצאות קוי ביוב קיימים. 4.2.2.2יציקת קורת ראש היקפית מבטון מזויין על גבי הכלונסאות . 4.2.2.3חפירה בין קירות הדיפון עד לתחתית החפירה ,ניקוי פני הכלונסאות וביצוע ביצוע של מצע מובא סוג א' מהודק בשכבות בתחתית החפירה. 4.2.2.4יציקת תשתית בטון רזה ב 20-בעובי 8ס"מ והחלקתה. 4.2.2.5יציקת הרצפות והקירות מבטון מזויין בצמוד לכלונסאות הדיפון במפלסים שונים עד לתחתית התקרה (ראה מפרט מיוחד לבטון) . 4.2.2.6יציקת התקרה של המבנה מבטון מזויין לרבות פתחים (ראה מפרט מיוחד לבטון) . 4.2.2.7בדיקת האטימות של המבנה לגילוי נזילות לרבות תיקון הנזילות בשלבים במידה וכפי וכל מה שיידרש לקבלת אטימות מוחלטת של המבנה. 4.2.2.8השלמת עבודות עפר מסביב למבנים .השלמת עבודות אלקטרומכניקה .השלמה עבודות מסגרות וצנרת. 4.2.3שלבי העבודות לבנית מבנה עילי לניטרול ריחות יהיו כדלקמן : 4.2.3.1קידוח ויציקת כלונסאות מבטון מזויין. 4.2.3.2יציקת קורות יסוד וראשי כלונסאות. 4.2.3.3יציקת 4עמודי בטון עד למפלס תחתית הגג 4.2.3.4הרכבת 2קורות בטון מזויין טרומיות ויציקת בטון מזויין לקורות תמיכה עבור האלמנטים החלולים הדרוכים .תמיכת הטפסנות לא תפורק בשלב זה אלא רק לאחר יציקת הקורות העליונות והתקשותן. 4.2.3.5הרכבת אלמנטים חלולים דרוכים על גבי הקורות ויציקת בטון "טופינג" . 4.2.3.6יציקת רצפה וקירות של מבנה לטיפול וניטרול ריחות (ראה מפרט מיוחד לבטון) .יציקת משטח מדרגות משופע עליה לגג. 4.2.3.7בדיקת האטימות של המבנה לטיפול וניטרול ריחות לגילוי נזילות לרבות תיקון הנזילות בשלבים במידה וכפי וכל מה שיידרש לקבלת אטימות מוחלטת . 4.2.3.8הרכבת קונסטרוקצית פלדה ומשטחי דריכה במפלס עליון .הרכבת מעקות וסולמות .השלמת עבודות אלקרטומכניות וחשמל. 4.2.4מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ,מובהר ומוסכם במפורש כי המזמין יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בביצוע העבודות שיהיה שונה מזה המפורט לעיל .כמו כן, המזמין יהיה רשאי לקבוע ביצוע של העבודות בשלבים אחרים מאלו המפורטים לעיל .קביעות של המזמין כאמור ,לא יזכו את הקבלן בהארכת זמנים כלשהי ו/או מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 17 בתוספת תשלום כלשהי והקבלן מצהיר במפורש כי הביא בחשבון ,קודם לחתימה על החוזה ,אפשרות של שינוי סדר קדימויות וביצוע בשלבים שונים מאלו המפורטים לעיל וכי לאחר שהביא בחשבון את הנ"ל ,הוא שב ומצהיר כי יש ביכולתו לבצע את העבודות במסגרת לוח הזמנים החוזי ללא כל שינוי ומתחייב כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הנ"ל .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הקבלן מוותר במפורש על כל טענה לפיה הסתמך על שלבי הביצוע המפורטים לעיל וכי עקב שינוים בהם (ככל שיחולו) מגיעה לו תוספת תשלום ו/או הארכת לוחות זמנים. 4.2.5על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות ,יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך בכל עבודות הסימון השונות הנדרשות במסגרת ו/או לצורך העבודות .עלות המודד כלולה במחירי היחידות ולא תשולם בגינה כל תוספת. 4.2.6מבלי לגרוע מהצהרות ומהתחייבויות הקבלן ,הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון כי חלקים של העבודות כפופים לאישורי בדיקות מעבדה וכי התחייבויותיו בקשר עם לוח הזמנים החוזי לרבות השלמת העבודות וכל שלב משלביהן במועד הנקוב בלוח הזמנים החוזי ,ניתנו גם לאחר שהביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם עקב בדיקות מעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן .מבלי לגרוע מהאמור ,מוסכם במפורש כי עיכובים כתוצאה מהמתנה לבדיקות מעבדה ,לא ייחשבו כעיכוב מוצדק (כהגדרת מונח זה בתנאים הכלליים לחוזה) .הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה לרבות לתוספת תשלום ו/או להארכת לוח זמנים בקשר עם בדיקות מעבדה. 4.2.7מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן מובהר במפורש כי שימוש באמצעים ו/או בציוד כלשהם לשם ביצוע מהיר ו/או יעיל יותר של העבודות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ולשם הדוגמא ,מובהר כי שימוש – מכל סיבה שהיא – כדוגמת משאבות לבטון מסוג "מייקו" לא יזכה הקבלן בתוספת תשלום כלשהי. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 18 4.3עבודות עפר 4.3.1כל עבודות העפר יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנייה של משרד הביטחון, פרק – 01מפרט כללי לעבודות עפר ,פרק – 51סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות ,פרט לשינויים והתוספות להלן. 4.3.2הוראות כלליות 4.3.2.1מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יהיה על הקבלן לבדוק באתר הבנייה את תנאי הקרקע והטופוגרפיה לפי המצב הקיים ולרשום את הסטיות הקיימות ,במידה וקיימות ,לגבי תכניות הביצוע שתימסרנה לו. 4.3.2.2לבקר ולבדוק את כל הגבהים והמפלסים של הקרקע .כל ערעור על גבהים, מפלסים ,מידות וכדומה יוגש לא יאוחר מאשר שבוע ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה .טענות שתועלנה לאחר מכן תדחנה על הסף ויראו את התכניות האמורות כנכונות ומדויקות והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות של עבודות בעתיד. 4.3.2.3כל עבודות החפירה של המבנה ייבוצעו בחפירה אחת .במידה והקרקע תידרוש דיפון או תמיכה בגלל קירבה של מבנים כבישים וחניות קרובות ,הקבלן יבצע עבודות תמיכה ודיפון על חשבונו ,בין אם המפקח דרש זאת או לא .אם תנאי הקרקע יאפשרו זאת יוכל הקבלן ב מקום דיפון או תמיכה ,לעצב את צידי החפירות לפי השיפועים הטבעיים המקובלים .הכל כמפורט במפרט הכללי לעבודות בניה פרק -01עבודות עפר סעיף – 01002דיפון ותימוך. 4.3.2.4במידה ויימצאו חללים מערות או איזורי חולשה יינתן ע"י מהנדס הביסוס ומהנדס הקונסטרוקציה פיתרון פרטני מקומי. 4.3.3בדיקות קרקע 4.3.3.1על הקבלן לערוך את כל הברורים הדרושים לו והמתייחסים לסוגי הקרקע הנמצאים באתר וזאת במסגרת הכנת כתב הצעתו להצעה/הסכם זה .תיאור הקרקע באתר הבניה מצורפים למפרט זה. 4.3.3.2במידה וימצא לנכון ,ולפי ראות עיניו בלבד ,יבצע הקבלן בדיקות קרקע נוספות (על חשבונו בלבד) לצורך השלמת האינפורמציה הדרושה לו לאישור הנתונים בכל אחד משלבי העבודה כפי שימצא לנכון ,כאמור. 4.3.4חפירה -כללי 4.3.4.1המונח "חפירה" הנזכר במכרז/הסכם זה מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בכל סוגי הקרקע ו/או סלע ,אף אם לא נזכרת החציבה במפורש. 4.3.4.2על הקבלן לקחת בחשבון כי בשטח העבודה עלולים להימצא מתקנים תת- קרקעיים כגון צינורות מים ,ביוב ותיעל ,כבלי טלפון וחשמל וכי עליו חלה האחריות מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 19 הבלעדית לשלמות מתקנים אלה בזמן ביצוע העבודות .כל נזק שייגרם להם יתוקן על-ידי הקבלן ועל חשבונו בלבד. 4.3.4.3המונחים "אדמה" או "עפר" מתייחסים גם לאבנים ו/או סלעים. 4.3.4.4כל עבודות החפירה כוללות בתוכם הוצאת העפר מהחפירות ,אחסונו הזמני באתר הבניה ,מיונו ,העברת החומר המתאים לצורכי מילוי לאזורי המילוי על פי המפלסים המתוכננים בתוכניות או פיזורו באתר על פי הנחיות המפקח וכדו' ,סילוק כל הפסולת או עודפי העפר שניפסל ע"י המפקח והחזרת השטח החפור לקדמותו למפלסים הקיימים . 4.3.5חומר חפור -שימוש ו/או סילוק 4.3.5.1החומר החפור ייאסף ויאגור באתר הבניה במקומות מאושרים ע"י המפקח תוך הגנה עליו .יש להשתמש במיטב החומר הגרנולרי החפור למעט חרסית לצורך ביצוע מילוי חוזר מהודק וכן ביצוע מילוי כלשהו (לפי הנחיות המפקח) בכל מקום בשטח האתר. 4.3.5.2עודפי חומר המילוי הנותר לאחר המילוי יפוזר בשטח ע"פ הוראת המהנדס .רק חומרים שאינם חוליים יוצאו מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו ,וזאת בכפוף לקבלת אישור בכתב מאת המפקח. 4.3.5.3סילוק אל מחוץ לאתר העבודות ,אל מקום שפיכה מאושר על-ידי הרשות המקומית ללא הגבלת מרחק הובלה. 4.3.5.4כהנחיה כללית המחייבת את הקבלן ,נקבע בזאת שחומר שנחפר תחילה יכול להיות בר-שימוש באתר העבודות ו/או מסלק מהאתר -הכל לפי הנדרש על-ידי המפקח. 4.3.5.5מודגש בזאת שעבודות החפירה ו/או החציבה עצמן כוללות במחירן גם עיצוב שיפועים ,ערום בשטח האתר (לפי הוראות המפקח) וכדומה. 4.3.6תכולת עבודות ,מרחבי עבודה ומדידת כמויות 4.3.6.1כעקרון מנחה לקבלן נקבע בזאת שאופני המדידה והתשלום כפי שהם מצוינים במפרט הטכני הכללי לעבודות בנין (פרק - )01הם אופני המדידה והתשלום על פיהם ישולם לקבלן -פרט לאותם המקומות בהם צוינה במפורש הוראה אחרת וכאמור להלן בהמשך. 4.3.6.2המדידה היא נטו לפי התכניות ו/או לפי הוראות המפקח בחישוב תאורטי .על הקבלן לדאוג בשכל עבודות העפר שתמורתן מגיע לו תשלום ,יימדדו ,יירשמו ויאושרו על-ידי המפקח לפני שהעבודות הבאות אחריהן יטשטשו את גבולות עבודות העפר .לא דאג הקבלן לרישום העבודה בזמן ,תקבע הכמות לפי הערכת המפקח, והערכה זו תהיה סופית ותחייב את הקבלן. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 20 4.3.6.3לצורך חישוב נפחים תחשבנה דפנות החפירה כזקופות ,כלומר ,תשלום עבור חפירה ו/או חציבה נטו ללא מרחבי עבודה וללא שיפועים כפי שמפורט בסעיף 0100.21למפרט הכללי (חפירה למרתפים ולמבניים תת קרקעים ) אלא אם אושר לקבלן אחרת ומראש על-ידי המפקח. 4.3.7מדידות על-ידי צוות הקבלן 4.3.7.1כל המדידות והסימונים בשטח כולל גבהים ,רשתות הקואורדינטות ,מקום אזור החפירה ביחס לנקודות מוצא וכד' יבוצעו על-ידי מודדים מוסמכים של צוות הקבלן ועל חשבונו בלבד .הקבלן גם יספק בעצמו את כל המכשירים ,הכלים וחומרי העזר לביצוע המדידות כנדרש. 4.3.8דרכי גישה 4.3.8.1במידת הצורך ,יהיה על הקבלן לבצע דרכי גישה זמניים לצורך ביצוע עבודותיו, להבאת והרחקת ציוד וכדומה .לאחר גמר העבודות על הקבלן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו ולשביעות רצונו המלאה של המפקח. 4.3.9סילוק מים ,מי תהום 4.3.9.1הקבלן חייב לוודא ולבצע ניקוז יעיל ומיידי של מי תהום מי גשמים ,שטפונות, מי-נגר וכדומה -הכל לפי קרות המקרים כדי לאפשר עבודה ביבש .לצורך כך ,על הקבלן להכין מבעוד מועד תעלות ,צנורות שרשורים ,בורות איסוף ,משאבות וכו' - לצורך הפעלתם המיידית במידת הצורך .כל הנ"ל יבוצע על-ידי הקבלן ועל חשבונו בלבד. 4.3.10 עבודות מילוי המילוי של חומר גרנולרי מובא יהיה חומר מצע סוג א' .החומר המובא 4.3.10.1 יהודק בשכבות אחידות בעובי של 20ס"מ מכס' כל אחד לצפיפות כפי שמוגדר בטבלה מס' – 3הידוק מבוקר במפרט הכללי פרק - 51סלילת מסלולים בשדות תעופה כבישים ורחבות .עבודות מילוי למינהם בחומר מובא מבחוץ תבוצענה אך ורק לפי הוראה מפורשת בכתב של המפקח .רק במקרה כזה ישולם לקבלן בגין חומר המילוי המבוא והידוקו כנקוב בהצעת הקבלן בכתב הכמויות. 4.3.11 עיצוב פני השטח עבודות העפר למיניהן תכלולנה גם יישור ,פילוס ועיצוב פני השטח 4.3.11.1 הסופיים בהתאם לתוכניות האדריכל ותוכניות פיתוח השטח ,ליצירת תוואים, שיפועים ,מדרונות וכדומה. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 21 4.4עבודות בטון יצוק באתר כל עבודות הבטון היצוק באתר יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנייה של משרד הביטחון ,פרק – 02עבודות בטון יצוק באתר ,פרט לשינויים והתוספות להלן. 4.4.1תאור עבודות הבטון 4.4.1.1עבודות הבטון היצוק באתר כוללות בין היתר גם :יציקת רצפה מונחת ,יצקת קירות בטון בעובי משתנה בצמוד לכלונסאות קדוחים ,יציקת קירות בטון בעובי 40/30ס"מ ,יציקת תקרה תלויה ,יציקת קורות ועמודי בטון ,ועבודות בטון אחרות כמפורט בתוכניות ו/או במסמכי החוזה האחרים .כל האלמנטים של הציוד המתכתי, הצנרת והאביזרים העוברים דרך הבטון ,יוצבו ויותקנו בתבניות לפני היציקה. 4.4.2סוג הבטונים 4.4.2.1כל עבודות הבטון היצוק באתר תבוצענה בשימוש בבטון מהסוגים כדלקמן (אלא אם צוין אחרת במפורש): 4.4.2.2תשתית בטון "רזה" מתחת לרצפות -בטון ב 20 -מוחלק היטב בעובי 8ס"מ. 4.4.2.3בטון ברצפה קירות ותקרה של המבנים -ב( 40-ראה מפרט מיוחד בפרק זה). 4.4.2.4בטון בקורות לתמיכת אלמנטים טרומים ובעמודים – ב 40-רגיל דרגת חשיפה .1 4.4.2.5בטון באלמנטים טרומים ודרוכים ב50- 4.4.2.6מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ,בכל מקרה של ספק ,על הקבלן לפנות לנציג המזמין לקבלת הכרעתו בכתב ביחס לסוג הבטון שבו יש להשתמש .מוסכם במפורש כי כל שינוי בסוג הבטון מכל סיבה שהיא ובכל שלב שהוא ,לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי ו/או בהארכת לוח זמנים כלשהי .כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים. 4.4.3תערובת הבטון ב 40-ברצפה קירות ותקרה של תחנת השאיבה וברצפה וקירות של המבנה לניטרול ריחות 4.4.3.1חוזק הבטון המינימאלי האופייני של קוביה לאחר 28יום יהיה בין היתר לפי דרישות התקן הישראלי הרלבנטי. 4.4.3.2יש להשתמש בצמנט מסוג צמנט סיגים CEM III/A 42.5Nכפי שמפורט בת"י מספר 1חלק מספר .1הצמנט יהיה צמנט סיגים גלעיינים מתנורי היתוך .האות A מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 22 מסמנת את כמות הקלינקר כפי שמוגדר בת"י ,1הכינוי 42.5מסמן צמנט רגיל שחוזק הלחיצה המינימלי שלו אחרי 28יום יהיה 42.5מגה פסקל ,האות Nלאחר ערך החוזק מסמנת צמנט בעל חוזק מוקדם רגיל. 4.4.3.3כמות הצמנט המינימאלית תהיה 325ק"ג למ"ק בטון ולא יותר מ 450-ק"ג למ"ק בטון. 4.4.3.4הבטון יכיל אפר פחם מרחף בכמות של 100±20ק"ג למ"ק בטון. 4.4.3.5הגודל המכסימלי של אגרגט בתערובת הבטון לא יהיה גדול מ 20 -מ"מ. 4.4.3.6השקיעה של תערובת הבטון הטרי למשטחים אופקיים לא תעלה על "5 והשקיעה לקירות ולעמודים לא תעלה על ".6 4.4.3.7יחס מים צמנט לא יהיה יותר מ.0.45 - 4.4.3.8אטימות הבטון –תיבדק לפי ת"י .26החדירות לא תהיה גדולה מ 30 -מ"מ חדירה בגיל 56ימים ,לאחר אשפרה במים במשך 28יום .במקביל תיערך גם בדיקת חדירות בגיל 28יום ,בהתאם לת"י 26ולאחר אשפרה תקנית. 4.4.3.9לבטון יש להוסיף מוסף מסוג סופרפלסטיסייזר כך ששקיעת הקונוס של הבטון לפני היציקה תהיה " 5או " 6כנדרש (לפי העניין) .אם ההוספה תתבצע במפעל, הקבלן רשאי להוסיף בנפרד חומר מעכב שיהיה מתאים לסופרפלסטיסייזר ,כדי להבטיח שליטה מלאה בתכונות הבטון ובקצב התקשותו בתבניות בהתאם למזג האוויר .הוספת הסופרפלסטיסייזר במפעל מחייבת בדיקה מוקדמת של משך הזמן הנסיעה לאתר ואישור מראש ובכתב של נציג המזמין .מבלי לגרוע מהאמור ,במקרה של נסיעה ממושכת רשאי ספק הבטון להוסיף סופרפלסטיסייזר באתר בתאום עם נציג המזמין. אין להשתמש במוספים המכילים קלציום כלוריד כדי למנוע קורוזיה של 4.4.3.10 מוטות הזיון. לתערובת הבטון המשמשת ליציקות הרצפות ,יוספו סיבי פוליפרופילן 4.4.3.11 (ניילון) בכמות של 500-900גר' למ"ק בטון ,בהתאם להוראות היצרן. למען הסר ספק מובהר כי כל המוספים נכללים במחיר הבטון ולא תשולם 4.4.3.12 עבורם כל תוספת. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 23 יחסי התערובת בין המרכיבים השונים והמוספים המתוארים לעיל 4.4.3.13 כפופים לאישורו מראש ובכתב של המזמין בין היתר על סמך ,ניסויים מוקדמים במעבדה מוסמכת (על חשבון הקבלן) ו/או על סמך ניסיון מעבודות שהשתמשו בהם בחומרים עם טיב שווה ,הכל בתנאי שיוכח לנציג המזמין ולמתכנן כי התערובת המוצאת תהיה בעלת עבידות מתאימה להובלה וציפוף מתאים לדרישות הסומך, תעמוד בדרישות החוזק והצורך להקטנה ככול האפשר של ההתכווצות והזחילה. יש לקחת בחשבון בזמן תכנון תערובת הבטון באופן מיוחד את המרחק 4.4.3.14 שבין המפעל לייצור הבטון המוכן לבין האתר ואת תנאי מזג האוויר השוררים באתר במועד ההעברה לאתר. 4.4.4תבניות הקיר 4.4.4.1הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת התבניות לקבלת הבטון בצורה במידות המסומנות בתוכניות. 4.4.4.2התבניות תוקמנה באופן שיבטיח להן חוזק וקשיחות לעמוד בפני לחץ הבטון, ובפני שיטות הידוק וציפוף שונות ללא גרימת דפורמציה כלשהי ,הן בשעת היציקה והן לאחריה. 4.4.4.3התבניות יהיו מתועשות .פני התבניות לצד הפנימי והחיצוני של הקירות והתקרה יהיו מצופים דיקטים או פח כדי לקבל שטחי בטון חלקים לגמרי .אסור בהחלט להשתמש בחוטי קשירה בתבניות הקירות .לשם קבלת המרווח המדויק בין הדפנות ישתמש הקבלן בשני מוטות ריחוק מיוחדים העשויים מברזל עגול ובין המוטות במרכז ימוקם תבריג מברזל המשמש כתבריג לבורגי מתיחה – כדוגמת תוצרת חברת "דיבידג" ( )DYWIDAGאו שו"ע מאושר (ראה נספח מצורף) .בכל קצה של מוט הריחוק יולבש בורג על התבנית .בשעת הפירוק של התבניות יוצאו שני מוטות הריחוק משני הצדדים ויושאר רק התבריג במרכז קיר הבטון .החורים שנוצרו בקיר הבטון משני הצדדים ימולאו בתערובת מוכנה מיוחדת בלתי מתכווצת המיועדת לתיקון חורים בטון. 4.4.4.4כל אמצעי הקשירה שישתמשו בהם בתבניות לבטונים הבאים במגע עם מים או אדי מים צריכים להבטיח כי המרחק המינימאלי של הברזל לקצה פני הבטון יהיה לפחות 5ס"מ או כל מידה אחרת ( 7ס"מ בתא מגוב ) שצויינה במפורש בתוכניות .יש להשתמש לצורך כך בשומרי מרחק העשויים מקוביות בטון מתועשות מיובאות מחו"ל בעובי )7(5ס"מ קשורים בחוטי פלדה למוטות הזיון (לא יורשה שימוש מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 24 בקוביות מיוצרות במקום) .אין להשתמש בשומרי מרחק מפלסטיק .מובהר כי שומרי המרחק כלולים במחירי היחידה ולא תשולם בגינם כל תוספת. 4.4.4.5התבניות של הקיר תפורקנה לא מוקדם מ 3-ימים לאחר גמר יציקת הבטון. 4.4.5רציפות עבודות הבטון 4.4.5.1על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את רציפות היציקה ללא הפסקות בין תפרי הפסקת היציקה המתוכננים .יש לדאוג כי באתר יהיה ציוד תקין ובכמות המתאימה לרבות ציוד נוסף של מרטטים ומשאבות בטון במצב תקין למשך כל זמן היציקה .יש לדאוג גם לסידור של מקור חלופי של אספקת בטון מתחנות בטון נוספות כדי למנוע הפסקה של יציקת הבטון במקום לא מתוכנן על פי התוכניות או המסמכים. 4.4.5.2מבלי לגרוע מהאמור ,על הקבלן להודיע למזמין בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו ,לפחות 96שעות לפני כל מועד יציקה מתוכנן ולקבל אישור נציג המזמין בכתב לאותו מועד .מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ,המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע יציקות בהתאם לנוהל ביצוע ואישור יציקות שיימסר לקבלן ע"י המפקח. 4.4.5.3אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות המסומנים בתוכניות ובצורה המסומנת בתוכניות ו/או לפי אישור מיוחד בכתב של נציג המזמין .השיטה, הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה כפופים לאישור המזמין .הקבלן יגיש למזמין זמן מספיק מראש (בכתב) כל בקשה להפסקת יציקה ,כולל תכנון מפורט של שיטת הבצוע. 4.4.5.4הקבלן יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו ע"י המפקח גם אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש .הפסקות כאמור תבוצענה על פי הוראות המפקח .בכל מקרה של הפסקה ביציקה מכל סיבה כלשהי ,על הקבלן להמשיך בביצוע לפי הוראות נציג המזמין כולל פירוק טפסנות ,הריסת חלקי בטון שלמים או חלקיים ,וכל פעולה אחרת אשר תידרש בכתב ע"י נציג המזמין ,כל זאת על חשבונו של הקבלן. 4.4.5.5מובהר במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי ו/או להארכת לוח זמנים כלשהי ,בקשר עם הפסקות יציקה ו/או אופן ו/או שיטת ביצוען ,גם אם ההפסקות בוצעו שלא על פי התכנית שהוגשה על ידי הקבלן וגם אם ההפסקות נעשו על פי דרישת המזמין כאמור. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 25 4.4.5.6הקירות יוצקו ביציקה אחת לכל הגובה בין תפרי היציקה המתוכננים. 4.4.5.7על הקבלן להציע לאישור המפקח מערכת של תבניות מתועשות לביצוע של הקירות והתקרות ובתנאי שיציקת הקירות של המבנה תתבצע ברציפות ,ללא הפסקה ,לכל גובה הקיר בין התפרים אופקיים. 4.4.5.8שימת הבטון וציפופו תתבצע בין היתר גם על פי המפרט הכללי פרק – 02מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר ,סעיף – 02086שימת הבטון וציפופו .גובה המכסימלי של יציקת הבטון דרך צינורות יהיה 1מ' מתחתית היציקה. 4.4.5.9עבודת הטפסנות תתבצע בין היתר גם על פי המפרט הכללי פרק – 02מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר ,סעיף – 02084הטפסנות. השיטה ליציקת הקירות כפופה לאישור המהנדס מטעם המזמין על פי 4.4.5.10 שיקול דעתו הבלעדי. 4.4.6יציקת הקירות 4.4.6.1הקבלן יוכל לגשת ליציקת הקירות רק לאחר שהתקבלו תוצאות הבדיקה של קוביות הבטון מיציקת הרצפה מתחת לקירות לפיהן הבטון של הרצפה עומד בדרישות החוזק של הבטון המיוחד ב 40-כפי שנדרש. 4.4.6.2יציקת הקיר של המבנה תתבצע ביציקה רצופה אחת ,בשכבות אופקיות של כ- 60ס"מ בין תפרי העבודה המתוכננים .בתחתית הקיר יש לצקת שכבת בטון בגובה של 30ס"מ מ"בטון דק" ("בטון מייקו"/בטון ללא פוליה) למניעת היוצרות קיני חצץ. 4.4.6.3במקרה ויהיה צורך ליצור תפר עבודה ,הוא יבוצע אך ורק באישור המהנדס המתכנן מטעם המזמין בכתב לרבות בהתאם לפרט מתוכנן. 4.4.6.4היציקות של הקירות של המבנה ,יתבצעו בקטעים אנכים בין התפרים ,אך כל קטע יש לצקת ביציקה רציפה אחת לכל גובה קיר ללא הפסקה כלשהי. 4.4.6.5על פני הבטון להיות חלקים לגמרי ואחידים ללא מדרגות ,ללא צילועים שנשארו בבטון כתוצאה מסדקים בין דפנות התבניות ,ללא חורים ,וללא בועות אוויר וגומות. 4.4.6.6למחרת היציקה כשניתן לפתוח את התבניות יש להרטיב במים את הבטון באופן יסודי במשך 3ימים ממועד היציקה כחלק מתוכנית אשפרת הבטון כפי שיפורט בהמשך. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 26 4.4.6.7כעבור 3ימים ממועד היציקה ניתן לפרק את התבניות ומיד עם הפירוק יש לבצע אשפרה לבטון ע"י הצמדת יריעות מבד גיאוטכני מצופה פוליאתילן והרטבה רצופה כפי שיפורט בהמשך. 4.4.7עיבוד תפר עבודה 4.4.7.1יש לגמור את פני הבטון בקו ישר בעזרת תבניות .כ 2-4 -שעות לאחר היציקה ובטרם הספיק הבטון להתקשות יש לגרד את פני הבטון במברשת פלדה ולשטוף אותם בעזרת סילון מים חזק כדי להרחיק את מי הצמנט והחומר הדק עד הופעת אגרגאט גס על פני השטח .בכל מקרה שהבטון הספיק להתקשות יש לנקות ולחספס אותו בעזרת ניקוי התזה בלחץ עד להופעת האגרגט הגס על פני השטח ,או על פי אישור מראש של נציג המזמין על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לסתת בעזרת איזמל יד ומברשת פלדה .אסור להשתמש בפטיש אויר או חשמלי בשום פנים ואופן. 4.4.7.2עיבוד פני הבטון של הפסקת היציקה ,כמפורט בסעיף זה ,כלול במחיר היחידות לבטונים ולא תשולם כל תוספת לכך. 4.4.8גמר פני הבטון 4.4.8.1הרצפה תוצק ביציקה אחת .הרצפה תיושר בזמן היציקה ע"י גרוד והידוק בסרגל ישר תוך שמירה על התיסבולות המותרות .בגמר היציקה ומיד שניתן לדרוך על הבטון היצוק תוחלק הרצפה בעזרת "הליקופטר". 4.4.8.2אחרי פירוק התבניות בקירות יוציא הקבלן את החרוטים (קונוסים) של מוטות הריחוק וימלא את החריצים במלט-צמנט בלתי מתכווץ .כמו כן יסיר מפני הקיר את כל הבליטות והגרדים אשר נשארו כתוצאה מסדקים בין דפנות התבניות ויעשה את כל התיקונים הדרושים ויחליק את התיקונים ,לרבות מילוי חורי החרוטים הנ"ל כדי לשוות לשטחי הבטון של הקיר פנים חלקות ומראה אחיד 4.4.9עצרי מים PVCבתפרי עבודה 4.4.9.1תפר עבודה -במרכז כל הפסקת יציקה יש למקם ולקבע עצר מים PVC-P תוצרת חברת ,LECHUPLASTטיפוס SFA-32בגובה של 320מ"מ הכולל חוטי חיזוק מסביב לעצר המים בעובי 6מ"מ כדי לשמור על יציבות עצר המים וקשירתו בצורה אנכית למוטות הזיון מסביב .ראה נספח מצורף של עצר המים .קצות עצר המים יחוברו בריתוך באתר ,במכשיר המיועד לכך ע"פ הוראות היצרן של עצר המים .אין בשום פנים ואופן ליצור חפיה בין קצות עצר המים .עצר המים יהיה קבוע מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 27 במקומו בצורה אנכית יציבה ,אנכי וישר ללא פיתולים ע"י קשירה למוטות הזיון משני הצדדים של התפר. 4.4.10 עצרי מים כימים יש למקם על שרוולי הצינורות רצועת עצר מים כימי מתנפח ברוחב 30 4.4.10.1 מ"מ ובגובה 20מ"מ .כאשר הרצועה באה במגע עם מים היא צריכה להתנפח בהדרגה עד כ.130% - 4.4.11 אשפרת הבטונים אשפרת כל משטחי הבטון האופקים הרצפות והתקרות של המבנה תבוצע 4.4.11.1 ב 10-הימים הראשונים ע"י החזקתם במצב קבוע רטוב ע"י הצפה של מים בגובה 10- 20ס"מ. ניתן להשתמש במשטחים האופקים גם ביריעות מבד גיאוטכני 4.4.11.2 "תיאטקס" וחפיפה של 20ס"מ לפחות והרטבה מתמדת כדי להשאיר את הבד הגיאוטכני ספוג במים בצורה קבועה למשך 10ימי האשפרה. לצורך אשפרת הבטונים של הקירות יחזיקם הקבלן במצב רטוב למשך 10 4.4.11.3 ימים לאחר יציקתו .לאחר 3ימים מיום היציקה יש לפרק את התבניות המתועשות של הקירות להצמיד ולכסות מיד והיטב ביריעות מבד גיאוטכני מצופה פוליאתילן תיאטקס ,ולהמשיך בהרטבה הרצופה עוד 7ימים עד לסיום האשפרה. במשך כל תקופת האשפרה של הבטונים השונים יש להרטיב היטב את 4.4.11.4 הבטונים ולהחזיקם במצב רטוב מבלי לתת להם להתייבש אפילו באופן חלקי בלבד. 4.4.11.5 4.4.12 אין לעשות אשפרה בחומר אשפרה מסוג .CURING COMPOUND סיבולות סטיות קבילות :הסטיה היא ההפרש בין המידה המתוכננת(מידת אורך 4.4.12.1 או זוית) כפי שנקבע במסמכי התכנון ,לבין המידה שהתקבלה למעשה (כלומר הערך שנמדד באתר הבניה). הסטיה המקובלת לא תעלה על הערכים המפורטים בתקן הישראלי 789 4.4.12.2 פרט להנחיות הבאות : 4.4.12.3 הסטיה המקובלת לא תעלה על 1ס"מ. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 28 הסטיות המותרות במפלס המשטחים ביחס למפלס המתוכנן תהיה לפי 4.4.12.4 סעיף 50096של המפרט הכללי לעבודות בניה ברמת דיוק רגילה – +1ס"מ הסטיות המותרות במישוריות המשטחים תהיינה לפי סעיף 50097של 4.4.12.5 המפרט הכללי לעבודות בניה ברמת דיוק רגילה – +1ס"מ. 4.4.12.6 4.4.13 סטיה בכיסוי מוטות הזיון – +5מ"מ. טמפרטורה של הבטון בעת יציקתו יציקת בטון במזג אוויר קר ובמזג אוויר חם ויבש תתבצע בין היתר גם 4.4.13.1 בהתאם לדרישות ת"י .1923 אין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה והטמפרטורה החזויה ל- 4.4.13.2 24השעות שלאחריה נמוכה מ 4 -מעלות צלסיוס. במזג אוויר חם ויבש ,כאשר טמפרטורת הבטון עלולה לעלות על 32 4.4.13.3 מעלות צלסיוס ,יהיה על הקבלן לנקוט באמצעים יעילים להורדת מידת החום של התערובת או לדחות את היציקה. ניתן לפי הנחיות נציג המזמין לבצע את התחלת עבודות היציקות בשעות 4.4.13.4 אחרי הצהרים הערב והלילה בעזרת אמצעי תאורה מתאימים – כפוף להוראות החוזה המתייחסות לעבודה בשעות מיוחדות וכן כפוף לכך שלא יהיה ביציקות בשעות כאמור כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן לעמידה בלוח הזמנים החוזי. 4.4.14 אטימות מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ,מוסכם במפורש כי בתכולת העבודה 4.4.14.1 כלולה בין היתר (במסגרת מחירי היחידה וללא כל תוספת תשלום) בניה של המבנה באטימות מוחלטת לרבות נקיטה על ידי הקבלן של כל אמצעי נדרש על מנת להביא את המבנה למצב של אטימות מוחלטת כאמור (על חשבונו וללא כל תוספת תשלום). האטימות המוחלטת של ההמבנים היא אחד התנאים ההכרחיים של 4.4.14.2 חוזה זה .הקבלן יהיה אחראי אחריות מוחלטת לאטימות של המבנה ,ויתקן על חשבונו את כל הליקויים אשר יתגלו בעת בדיקת האטימות .במקרה שלאחר כל התיקונים לא ישיג הקבלן את האטימות המלאה של המבנה ,יחשב הדבר כהפרת החוזה מצד הקבלן ,והמזמין יהיה רשאי להפעיל כנגד הקבלן את כל סעיפי החוזה על מנת לכסות את הנזקים שייגרמו ע"י כך. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 29 4.4.15 בדיקת אטימות לאחר גמר הקמת הקירות של כל מבנה יושלמו כל התיקונים לפגמים 4.4.15.1 הנראים לעין ולאחר ניקוי יסודי וסילוק כל הלכלוך תתחיל בדיקת האטימות. המבנה ימולא לראשונה עד למפלס המתוכנן העליון במים בקצב קבוע של 4.4.15.2 לא יותר מ 2-מ' גובה לכל 24שעות עד למפלס העליון הסופי .לאחר מילוי המבנה למפלס הסופי ישמר גובה המים במבנה ע"י תוספת מים לתקופת ייצוב של 7ימים שבה תהיה ספיגה של המים ע"י הבטון .לאחר סיום תקופת הייצוב ( 7ימים) יימדד וירשם מפלס גובה המים במרווחים של 24שעות למשך תקופת בדיקה של 7ימים. במשך תקופת הבדיקה ,הנפילה הכללית המותרת של מפלס גובה המים ,אחרי קיזוז המים המתאיידים (בדיקת ההתאיידות תבוצע בתוך המבנה ) ותוספת של מי גשם, אסור שתהיה יותר מ 1/500 -של גובה המים המתוכנן במבנה או 15מ"מ. במקרה וירידת המים תהיה גדולה מהנ"ל ,יש לרוקן את כל המים 4.4.15.3 והמבנה ייבדק היטב לכל שטח הקירות והרצפה .כל המקומות בהם יש חשד של חלחול או נראים כתמי רטיבות ,סימני נזילה או חלחול יסומנו .במידת הצורך ,ומבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן לרבות בקשר עם ביצוע עבודה מתקנת ,הקבלן יתקן את כל המקומות הפגומים ויחזור על בדיקת האטימות שנית כפי שמתואר למעלה עד למצב של אטימות מוחלטת כאמור. כל ההוצאות הקשורות בבדיקת האטימות לרבות ריקון המים לשם 4.4.15.4 תיקונה ומילוי מים מחדש תחולנה על הקבלן (לרבות ,אך לא רק ,עלות המים הנדרשים לשם ביצוע הבדיקות). 4.4.16 בדיקת מדגמי בטון לאטימות לפי ת"י 26 כל אלמנטי הבטון העומדים במגע ישיר עם מים ייבדקו לאטימות. 4.4.16.1 המדגמים יילקחו ויוכנו בהתאם לת"י .26החדירה המכסימלית תהיה של 30מ"מ בגיל 56ימים ,לאחר אשפרה במים במשך 28יום .במקביל תיערך גם בדיקת חדירות בגיל 28יום ,בהתאם לת"י 26ולאחר אשפרה תקנית .הבדיקה תהיה כלולה במחיר הבטונים ולא תשולם כל תוספת לכך. 4.4.17 תיקון בטון פגום מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן לרבות בקשר עם ביצוע עבודה מתקנת 4.4.17.1 ובנוסף עליהן: מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 30 הקבלן חייב לתקן את הליקויים בפני הבטונים כדי שייווצרו פני בטונים 4.4.17.2 המתאימים לדרישות מסמכי החוזה .תיקון פני הבטונים יבוצע ע"י פועלים מאומנים בכפוף לאישור מראש על ידי המזמין של אופן ביצוע התיקון .יש להשלים את תיקוני הפגמים בפני הבטונים אשר נוצקו כנגד התבניות תוך 24שעות לאחר הסרת התבניות .בטון שניזוק מכל סיבה שהיא ,בטון המכיל כיסי חצץ ובטון מפורר או פגום באופן אחר ,שיש לחצבו ולהשלימו עד לקווים הנדרשים -יוסר יורחק ויוחלף במלט מיוחד או בבטון יצוק כפי שפורט לעיל .במקומות גבנונים או פליטות פתאומיות החורגות מפני הבטונים יש להורידם ע"י סיתות ושחיקה עד שהפנים יתלכדו עם גבולות הבטון המותרים. השטחים המיועדים לכיסוי במלט המיוחד יחוספסו היטב ,ינוקו מכל 4.4.17.3 לכלוך וחומר רופף ויורטבו לפני ההתזה של המלט עליהם .תערובת המלט המיוחד תהיה בלתי מתכווצת ותאושר בכתב ע"י המתכנן .היישום של המלט המיוחד יהיה בין היתר גם על פי הנחיות היצרן. מילוי בבטון יצוק – יש להשתמש בחורים מפולשים העוברים דרך הבטון 4.4.17.4 כולו ,למילוי חורים ששטחם גדול מ 0.10 -מ"ר ועומקם גדול מ 10 -ס"מ ,ולמילוי חורים בבטון מזוין ששטחם גדול מ 0.05 -מ"ר והעוברים עד מאחורי הזיון .החורים או הפתחים המיועדים למילוי בבטון יהיו בעלי דפנות ישרות ומקצועות חדים בשטח הבטון החיצוני ,ואילו הפינות הפנימיות יהיו מעוגלות .הדפנות יהיו מחוספסים, נקיים וחופשיים מחומר רופף .לפני יציקת הבטון החדש יש להחזיקם במצב רטוב למשך מספר שעות ע"י הכנסת יוטה רטובה לתוך החורים והרטבה נוספת של היוטה במידת הצורך .יציקת בטון המילוי תבוצע באמצעות תבניות מתאימות אשר יהיו יציבות במידה שיוכלו לעמוד בלחץ הבטון בעת יציקתו והידוקו. כל החומרים ,הסידורים ואופני הביצוע המשמשים לצורך תיקוני 4.4.17.5 הבטונים יהיו טעונים אישור המזמין וכן אישור של המתכנן .השימוש בחומרים מיוחדים יהיו טעונים אישור המזמין ואישור המתכנן. הזרקת מערכת אטימה -סדקים בקירות וברצפה יתוקנו ע"י מערכת של 4.4.17.6 דייס כימי או אפוקסי בהזרקה בלחץ גבוה .אם תיושם מערכת דייס אפוקסי המורכבת בשני רכיבים יש לערב עם מערכת עירבוב .המשאבה להזרקה תהיה בעלת יכולת ביצוע של לחץ של . )Kpa 690( PSI 100לחץ ההזרקה יהיה מוגבל כדי לגרום חדירה מושלמת של החללים הריקים בבטון ללא גרימת נזק לקונסטרוקציה .החומר המוזרק יגיע לחוזק מינימלי ללחיצה של Mpa 40אחרי 24שעות .לצורך אישור החומר להזרקה יוצגו מפרטים טכנים מיוחדים ע"י יצרן ידוע ומנוסה בתחום זה עם מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 31 נסיון בעבר של מבני בריכות במגע עם מי שפכים .יש להציג אישורי מעבדות מוסמכות לבדיקות שנערכו בחומרי ההזרקה שהוצגו .תהיה אחריות של 5שנים לפחות כנגד כישלון על אטימות החומר המוזרק. כל שטח חשוף שמתוכנן לקבל הזרקת אפוקסי ינוקה בהתחלה מכל 4.4.17.7 לכלוך ,שיירים ,חלקי בטון וכדו' שיכולים למנוע הידבקות מלאה של חומר האפוקסי .חומרי סגירה ייושמו על הסדקים כדי למנוע בריחה ויציאה של חומרי ההזרקה .יוכנו מקומות לכניסת והזרקת האפוקסי ומקומות ליציאת החומר המוזרק .האפוקסי יוזרק תחילה למקומות הנמוכים של הסדקים עם לחץ מתאים כדי לקדם ולדחוף את האפוקסי קדימה .הפעולה של ההזרקה תמשיך ברציפות עד שחומרי האפוקסי המוזרקים יצאו ויופיעו בחורי היציאה כולם .כל הפעולה של ההזרקה תהיה רציפה עד שכל איזור הסדקים והחללים ימולא באפוקסי .לאחר סיום העבודה יש לחכות להתקשות החומרים המוזרקים. כל החומרים ,הסידורים ואופני הביצוע המשמשים לצורך תיקוני 4.4.17.8 הבטונים יהיו טעונים אישורו של המהנדס .השימוש בחומרים מיוחדים יהיו טעונים אישורו של המהנדס. 4.4.18 פלדת הזיון 4.4.18.1 ברזל הזיון יימדד וישולם בנפרד מהבטונים (אלא אם צוין אחרת). מחירי היחידה לזיון יכללו את כל האביזרים הדרושים לקביעת הזיון 4.4.18.2 במקומו בתבניות. כיסוי הבטון על הזיון חייב להיות על פי התכניות וההוראות במקום. 4.4.18.3 לצורך הבטחת הכיסוי הנ"ל ,על הקבלן להתקין על הזיון שומרי מרחק ()SRECAPS מבטון בלבד ( החייב באישור המהנדס ) להבטחת הכיסוי ברווחים לפי הוראות המפורטות בתוכניות המהנדס .יציקה שהזיון בה יהיה ללא שומרי המרחק תפסל לאלתר .שומרי המרחק יהיו כלולים במחירי היחידה של ברזל הזיון. חפיות בפלדת זיון תהיינה בהתאם לת"י ,466אלא אם צוין אחרת 4.4.18.4 ובמפורש בתכניות .חפיות שאינן מסומנות בתכניות המהנדס אין מודדים ואין משלמים עבורן ועל הקבלן לכלול הוצאותיו בגין החפיות הנ"ל במחירי היחידה אותם נקב בכתב הצעתו. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 32 תכולת המחירים ואופני מדידה 4.4.19 מבלי לגרוע מיתר הוראות מסמכי החוזה לרבות ביחס לאופני מדידה ולתכולת המחירים בכתב הכמויות ובנוסף עליהן יחולו גם ההוראות הבאות: המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים את כל הדרישות המתוארות 4.4.19.1 במסמכי החוזה לרבות בתוכניות ,במפרטים ובמפרט הכללי ובין היתר גם את: - כל עבודות הטפסנות מכל סוג או חומר. - שימוש בבטון מוכן ללא פוליה"-בטון מייקו". - כל המוספים בתערובת הבטון לרבות סופרפלסטיסייזר וסיבי ניילון המוזכרים. החלקת הרצפות בעזרת "הליקופטר". - עבודות האשפרה של אלמנטי הבטון וכיסוי של יריעות "תיאטקס" להגנה על הבטונים. - תפרי עבודה שאינם מופיעים בתוכניות ומבוצעים לפי בקשת הקבלן ו/או לנוחיותו ,אפילו אם יאושרו לביצוע ע"י המזמין בכתב. - ביצוע חלקי מבנה עקומים או משופעים. - ביצוע כל הסרגלים לצורך עיבוד פני הבטון וצורת הבטון. - כל בדיקות אטימות ,לרבות כמויות המים אשר ידרשו לכך. - עלויות התבניות בהן ייעשה שימוש במסגרת העבודות. - כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים. - יצירת חריצים ,שקעים ,בליטות ,קיטומים ,אפי מים ,פתחים ,חורים ,שרוולים וכד'. - הוצאת קוצים מעמודים ,מקירות בטון ומרצפה עבור חיבור רצפות ,חגורות, קירות ועמודונים. - ביטון ועיגון פלטקות וברגים ביציקות השונות. - עיבוד אלמנטי בטון בתוואי קשתי ו/או מעוגל ו/או משופע. - יציקת תקרות ורצפות בשיפוע. - עיבוד צורת פתחי תקרות ,קירות וקורות בטון ,עיבוד פתחי מעברים ,שקעים, תעלות וחריצים. - בליטות אופקיות ואנכיות. - קיטום פינות של חלקי בטונים כפי שיידרש ,פינות עגולות ,חיתוך חד במפגש בין מישורי בטון וכן יצירת מגרעות וחריצים אנכיים ואופקיים. הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון כי העבודות יכול ותהיינה בדרגת קושי 4.4.19.2 גבוהה במיוחד ובהתאם הקבלן מסכים במפורש כי לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 33 ו/או להארכת לוח זמנים כלשהי ,עבור קושי עבודה והקבלן מוותר במפורש על כל טענה בהקשר זה. עבודות לפי בסיס שעות עבודה (רג'י) – לא תבוצע עבודה על בסיס רג'י 4.4.19.3 אלא באישור מיוחד מראש ובכתב של נציג המזמין .הקבלן מסכים במפורש כי עבודות רג'י שיבוצעו ללא הוראה מראש ובכתב של נציג המזמין לא יזכו אותו בתשלום כלשהו. אופני המדידה יהיו כמפורט במפרט הכללי למעט מקומות בהם צוין 4.4.19.4 במפורש אחרת במסמכי החוזה שאז יחול אופן המדידה המצוין במסמכי החוזה. 4.4.19.5 בתוכניות. 4.4.20 העוגן ולצקת חגורת בטון אנכית על ראשי העיגון לפי הפרטים המסומנים מפרט לביצוע כלונסאות ספירלה חלולה )(C.F.A כללי כל עבודות הכלונסאות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנייה של 4.4.20.1 משרד הביטחון ,פרק – 23מפרט כללי לכלונסאות ,פרט לשינויים והתוספות להלן. 4.4.20.2 מפרט זה מתייחס לכל העבודות ,החומרים והציוד הדרושים לביצוע תקין של כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר בשיטת .C.F.A הקדיחה נעשית על ידי ספירלה המוחדרת לקרקע תוך כדי סיבוב עד 4.4.20.3 לעומק המתוכנן .יציקת הכלונס נעשית על ידי הזרמת בטון דרך צינור חלול שבמרכז הספירלה ,ותוך כדי שליפת הספירלה ,הבטון היצוק מתחתית הקידוח כלפי מעלה וממלא את חור הקידוח בקצב שליפת הספירלה כפוף לסעיף '4וסעיף .'5 מומלץ להעביר לקבלן את תיאור קידוחי הניסיון שבוצעו באתר לצורך 4.4.20.4 התרשמותו על אחריותו בלבד .במידת הצורך יבצע קידוחים נוספים עפ"י הבנתו. על הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות מתאימים להגנת אתר הבנייה ,הציוד 4.4.20.5 והעובדים ולמנוע כניסת אנשים בלתי מוסמכים לאתר. יש להגן על אתר הבנייה מפני גשמים ושיטפונות על ידי ניקוז היקפי של 4.4.20.6 השטח ובמיוחד של אתר הקדיחה מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 34 4.4.20.7 על הקבלן לנהל יומן עבודה שיאושר על ידי המהנדס. קדיחה הציוד עומד לרשות כמה חברות קידוחים .הציוד יהיה מסוגל לבצע 4.4.20.8 כלונסאות ,בתנאי הקרקע הקיימים ,בקטרים 90 ,80 ,70 ,60 ,50ו 100 -ס"מ .מכונת הקידוח תהיה בעלת מומנט סבוב וקצב חדירה שיתאים לקדיחה בפרופיל הקרקע הקיים באופן שלא תיווצר שאיבה של קרקע מדפנות הקדוח ועקב כך החלשת הדפנות. אורך הכלונסאות ייקבע על ידי המתכנן ויבוצע בהתאם ,כאשר עומק 4.4.20.9 מכסימלי יגיע עד 22מ' .במידה ונדרשת חדירה לשכבות בעומק שמשתנה ,על הקבלן לבצע קידוחי ניסיון ,על פי דרישות המתכנן ,אשר יאפשרו קביעה חד משמעית של אורך הכלונסאות .במידה ותידרש חדירה לשכבות קשות (כורכר ,אבן ,חרסית קשה), ניתן יהיה לקבל מידע על עומק הופעת השכבה גם על ידי כוח הסיבוב המופיע בשעון הנמצא בתא המפעיל. יש לוודא את מרכזיות ואנכיות מכונת הקידוח ,לפני הקדיחה .לא תורשה 4.4.20.10 סטייה מהמרכז המתוכנן שתעלה על 5%מהקוטר וסטייה מהאנך של .1.5% 4.4.20.11 מעל עפר. עם גמר הקדיחה ,לפני התחלת היציקה ,יש לנקות את סביבות הקידוח 4.4.20.12 אין להתחיל בשום אופן בקדיחה לפני שתובטח הספקה רצופה של בטון. אין להתחיל בקדיחה לפני הכנת כלוב הזיון .במידה ומתוכננים כלונסאות 4.4.20.13 סמוכים מ 4 -פעם קוטר כלונס גדול ,ציר-ציר ,יש לבצע את הקדיחה בהפרש זמן של 48שעות. הזיון הזיון מוכנס לכלונס מיד לאחר סיום היציקה .הזמן המרבי בין מועד 4.4.20.14 סיום היציקה להכנסת הזיון הוא פונקציה של סוג הבטון ועבידותו .מומלץ כי זמן זה לא יהיה ארוך מעשרים דקות. 4.4.20.15 2.0מ'. על הקבלן לחזק את כלוב הזיון ע"י טבעות (חישוקים) מרותכות ,כל 3.0- מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 35 4.4.20.16 קצוות הזיון האורכי בצד המוחדר לבטון יהיה נטויים בזווית 30°פנימה. קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב 15 -ס"מ מקוטר הקידוח כדי להקל על 4.4.20.17 החדרתו ,במיוחד בחתך חולי של דופן הקידוח. כדי להקל על הביצוע ,רצוי להגדיל את קוטר מוטות הזיון ולהקטין את 4.4.20.18 מספרם .הכנסת הזיון נעשית בעזרת ויברטור המחובר לכלוב הזיון .קוטר מינימאלי - 14מ"מ. כיסוי הזיון על ידי בטון ,יובטח על ידי שומרי מרחק (ספייסרים) יציבים 4.4.20.19 עשויים בטון או פלסטיק ומבטיחים כיסוי של לפחות 5ס"מ .יש לקבל אישור מתכננים על צורה וסידור שומרי המרחק. אי הצלחת החדרת כלוב הזיון למלוא אורכו תגרום לפסילת הכלונס ויש 4.4.20.20 לדווח עליה למתכננים. אורך כלוב הזיון לא יפחת מ 0.5 -מ' מאורך הקדוח ולא יותר מ 16 -מ' 4.4.20.21 בשל קשיי החדרה. הבטון סוג הבטון ראה פרק , 02יש להבטיח תערובת מתאימה לסוג הבטון עם 4.4.20.22 תכולה מינימאלית של צמנט של 350ק"ג למ"ק בטון טרי .מנת המים בבטון תקבע ע"י טכנולוג מפעל הבטון עפ"י הנחיות ת"י 486חלק .1גודל גרגר מקסימאלי יהיה 20מ"מ. כדי לאפשר יציקת הכלונס במהירות ולהקל על הכנסת הזיון ,יש להבטיח 4.4.20.23 שקיעת קונוס של " 8" - 9וכן עבידות גבוהה .תכנון התערובת ייעשה על ידי מעבדה מוסמכת. אין להתחיל בשום אופן בשליפת הספירלה לפני שכל הצנרת (הספירלה 4.4.20.24 וצינורות המשאבה) מלאה בבטון .בתא המפעיל קיים שעון המודד לחץ בטון והתחלת היציקה תורשה רק ברגע שהלחץ בשעון עולה על 0.5אטמוספרה. עם התחלת הזרמת הבטון מותר להרים הספיראלות כ 20 -ס"מ 4.4.20.25 מהתחתית ובשום אופן לא יותר מ 40 -ס"מ .הרמה זו מאפשרת פתיחת הסגר בקצה הספירלה והזרמת הבטון. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 36 לחץ הבטון לא יהיה קטן מ 1.0-0.5 -אטמוספרה .במידה והלחץ יורד, 4.4.20.26 תופסק שליפת הספירלה ויוזרם בטון עד לעלייתו חזרה של לחץ הבטון. היציקה תיעשה באופן רצוף ,עד לפני השטח .במידה ויידרש להפסיק את 4.4.20.27 הכלונס מתחת לפני השטח ,יש להמשיך את היציקה 30-20ס"מ מעל המפלס המתוכנן .בטון העודף ינוקה רק לאחר הרחקת מכונת הקידוח וניקוי פני השטח מסביב לכלונס. במידה ועקב שיבושים נדרש לשלוף את הספירלות לפני השלמת יציקת 4.4.20.28 הבטון ,יש לפסול את הכלונס ולתקנו על ידי קדיחה מחדש של הכלונס דרך הבטון הטרי עד לעומק המקורי .כמו כן יש לדווח מיד לח"מ. יש למדוד את כמות הבטון המוכנסת לכלונס בהשוואה לנפח התיאורטי. 4.4.20.29 בכל מקרה של נפח קטן מהתיאורטי ,יש לפסול את הכלונס ולדווח לח"מ. פיקוח ובקרה על הקבלן לאפשר למהנדס גישה חופשית לאתר ,למקורות החומרים 4.4.20.30 ולציוד העבודה. 4.4.20.31 יש לנהל יומן עבודה שיכלול את הסעיפים הבאים: - שעת קדיחה ,קוטר ועומק הקידוח. - שעת התחלת היציקה ושעת גמר היציקה. - עומק בו הופסקה שליפת הספיראלות בזמן היציקה ,לפרק זמן ארוך יחסית (מעל 2-3דקות). - אירועים מיוחדים ,כגון הפסקות ממושכות בהספקת הבטון ,קשיים בהכנסת הזיון וכד'. איכות כל הכלונסאות תיבדק על ידי מכשיר המודד התפשטות גלי קול 4.4.20.32 (סוני) .השיטה תוכתב על ידי המתכנן. ב 30% -מהכלונסאות בקוטר 80ס"מ ומעלה יבוצעו בדיקות אולטרה 4.4.20.33 סוניות עפ"י דרישה בכתב של המתכננים. על הקבלן לקחת דוגמאות מאצוות הבטון ולהעבירן למעבדה מוסמכת 4.4.20.34 לבדיקת החוזק .מספר המדגמים והבדיקות ייקבעו על ידי המהנדס במקום ולא יפחת מבדיקה תקנית אחת לכל הכלונס. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 37 במידה והביקורת בשיטה הסונית תעורר ספקות ביחס לרציפות בבטון, 4.4.20.35 אורך הכלונס או ניקוי הקרקעית יידרשו קידוחי גלעין. 4.4.21 מפרט לקידוחי כלונסאות בשיטת הבנטוניט כללי כל עבודות הכלונסאות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנייה של 4.4.21.1 משרד הביטחון ,פרק – 23מפרט כללי לכלונסאות ,פרט לשינויים והתוספות להלן. הקבלן המבצע רשאי לקבל את דו"ח בדיקות הקרקע ,אבל אם הוא חושב 4.4.21.2 שלא נעשו בדיקות קרקע מספיקות ,לצורך הערכת הביצוע על ידיו ,הוא חופשי וצריך לבצע בדיקות נוספות כרצונו ועל חשבונו .הסקת המסקנות ויישומן ,הן לגבי המחירים והן לגבי הביצוע ,מבדיקות הקרקע שנעשו על ידי המזמין ומבדיקות הקרקע שתעשינה על ידי הקבלן (במידה ותעשינה) ,יהיו על אחריותו הבלעדית של הקבלן .על הקבלן להביא בחשבון כי בדיקות הקרקע שבוצעו באתר ע"י יועץ הביסוס הם לצורך המלצות הביסוס בלבד ובכל מקרה לא יכולות לשקף את מכלול תנאי האתר. סימון הכלונסאות הקבלן יקבל מהמזמין צירים ראשיים נקודות גובה בתוך השטח ותוכנית 4.4.21.3 המאפשרת לאתר מיקומם של כל הכלונסאות. הקבלן יהיה אחראי לאחזקת ואבטחת הצירים ונקודות הגובה ויבצע על 4.4.21.4 חשבונו ואחריותו את סימון מקום הכלונסאות לפי התוכנית. לפני תחילת העבודה ,על הקבלן לוודא את גובה הקרקע ומיקום מרכז 4.4.21.5 היסוד ולדווח על כך למהנדס . קדיחת הכלונסאות הקבלן יוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיותה לפני תחילת 4.4.21.6 הקדיחה וכן תוך מהלכה .במידת הצורך יכין הקבלן משטח עבודה שיאפשר יציבות מכונת הקידוח על מישור אופקי .בכל מקרה הקידוח יבוצע ממשטח הגבוה ב 2 -מ' ממי התהום כדי להבטיח את טיב הביצוע .יש לבדוק בעזרת פלס עם שנתות את השיפוע של ציר מכונת הקידוח .בתום העבודה ,יבצע המפקח מדידה מדויקת של המרכזיות באמצעות מודד מוסמך. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 38 קדיחת הכלונסאות תבוצע בכל שלביה תוך שימוש באמצעים אשר 4.4.21.7 יבטיחו את אנכיות הקידוח ואת יציבות דפנות הקידוח עד גמר היציקה .יציאת מכונת הקידוח תהיה במהירות כזאת שאינה גורמת יניקה ומפולת. על הקבלן להתאים את ציוד הקדיחה כולל סוג המכונה והמקדחים כך 4.4.21.8 שיתאימו לתנאי האתר ,כולל מציאות צרורות ,כורכר וסלע רך .הקבלן יצטייד במידת הצורך במכונת כלונסאות חזקה מסוג M-250לפחות ,תוך שימוש בכתרי וידיה במידת הצורך. לא יאושר כלונס שסטיית צירו מהאנך עולה על 1.5%וסטיית מרכזו 4.4.21.9 מהמרכז המתוכנן עולה על 5%מקוטרו או רוחבו .הקבלן יוסיף זיון על חשבונו ,אם הסטייה תעבור את הנ"ל וכן כל תיקון אחר לפי הוראות המהנדס. החלק העליון של הקידוח יוגן על ידי "גייד" עליון מפלדה בעומק של 4.4.21.10 לפחות 1.5מ'. 4.4.21.11 אין להשאיר כלונס בלתי יצוק למשך הלילה אלא באישור המהנדס. במקרה שאי ן יוצקים את הכלונס תוך שעה מגמר הקדיחה יבצע הקבלן 4.4.21.12 על חשבונו העמקה נוספת ,כולל יציקה ,בשיעור 0.5מ'. העומק הסופי של הכלונסאות ייקבע באתר על ידי מהנדס הקרקע (ללא 4.4.21.13 כל שינוי במחירי היחידה). קוטר כלונס מינימאלי המאפשר קדיחה בשיטת הבנטוניט עפ"י נתוני 4.4.21.14 מפרט זה הוא 50ס"מ. בקוטר 50ס"מ ניתן לצקת בשיטת הבנטוניט רק ע"י צינור יציקה של 4.4.21.15 משאבת בטון כמפורט בהמשך. תמיסת הבנטוניט ריכוז תמיסת הבנטוניט יהיה בין 6%ל 8% -על פי איכות הבנטוניט, 4.4.21.16 באישור מהנדס הקרקע ויבטיח את יציבות הקידוח .המפקח יוודא את הכמויות ויבדוק שהצפיפות שתתקבל תהיה לא קטנה מ 1.03 -טון/מ"ק .הערבוב ייעשה על ידי ציוד המיועד למטרה זו (משאבה מיוחדת ,מיקסר מהיר ,אג'יטטור ,הופר וכו') באופן שהפרדת המים (דקנטציה) לאחר 24שעות לא תעלה על .1%נפח מכלי הבנטוניט מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 39 יהיה בקיבולת של נפח המתאים להספק קדיחה של כל מכונות הקידוח במשך יומיים קדיחה לפחות. הצמיגות תיבדק ב"מרש קון" ותתאים ל"ירידה" בזמן של 38שניות 4.4.21.17 לפחות .בבדיקת פילטרציה תקנית ,לא תהיה יציאת מים של יותר מ 15 -סמ"ק ב- 7.5דקות .הצמיגות הנ"ל מושגת לעתים רק לאחר השריית הבנטוניט המעורבב למשך 24שעות .הקבלן יביא זאת בחשבון ויכין מכלים לקיבולת מתאימה .הקבלן יספק על חשבונו את ציוד הבדיקה. מפלס תמיסת הבנטוניט לא יהיה נמוך מ 1 -מ' מראש ה"גייד" העליון 4.4.21.18 בכל זמן העבודה .יש להפסיק את הקדיחה כאשר מפלס הבנטוניט יורד מהנ"ל ולהמתין עד למילוי הקידוח בבנטוניט כנדרש. עם התקדמות הקידוח חל זיהום תמיסת הבנטוניט בחול הנופל מהדפנות. 4.4.21.19 הקבלן יבדוק לפי הוראות המהנדס ,את צפיפות התמיסה המזוהמת בדגמן מיוחד בעומק של 1מ' ו 3 -מ' מעל תחתית הקידוח .לאחר הבדיקות ,ייעשה ניקוי נוסף של התחתית ,בהתאם לדרישות המהנדס ועל חשבון הקבלן .אין להתחיל ביציקת הבטון אם צפיפות התמיסה עולה על 1.15טון/מ"ק .יש לנקות את התמיסה מחול על ידי ציוד מתאים (דיסנדר ,וצירקולציה דרך נפות ,מרטטות ובריכות) עד לקבלת צפיפות שלא תעלה על 1.1טון/מ"ק. הקבלן יספק דוגמה מהבנטוניט שבו הוא עומד להשתמש והיא תיבדק 4.4.21.20 במעבדה מוסמכת .אין להביא לשטח בנטוניט שלא אושר על ידי המהנדס .גבול הנזילות של הבנטוניט יהיה 400% הקבלן יהיה אחראי לכך שמפלס הבנטוניט יהיה 2מ' לפחות מעל למפלס 4.4.21.21 מי התהום משך כל זמן העבודה ,כדי להבטיח את איכות הקדיחה ומניעת מפולות. מוטות הזיון מוטות הזיון יהיו מהסוג כנדרש בתוכניות ויתאימו לדרישות התקנים 4.4.21.22 הנוגעים בדבר ,בהוצאותיהן האחרונות .ריתוכים וחפיפות ייעשו רק במקומות המצוינים בתוכנית ,בשיטה תקנית שיאושרו על ידי המהנדס .במקרה והקבלן ירצה לבצע ריתוכים במקומות אחרים ,יהיה עליו לקבל את אישורו של המהנדס בכתב .על הקבלן לבצע את כל הקשירות הדרושות ולהשתמש במספר כלי הרמה המתאימים והדרושים שיבטיחו שמוטות הזיון יישארו במקומם הנכון ולא יקבלו שום כפיפה תמידית בעת ההרמה .המהנדס יבדוק את כלוב הזיון פעם נוספת כאשר הוא תלוי בצורה חופשית באוויר .ברשותו למנוע הכנסת הכלוב במידה ואינו עונה על הדרישות. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 40 במקרה כזה יהיה על הקבלן לתקן את הכלוב ולהרימו בצורה שישמור על 4.4.21.23 כך שהברזלים יישארו ישרים לפני הכנסת הכלוב לקידוח .הכלוב יורד רק לאחר הכנסת 3פרופילי פלדה לפחות ,שישמשו כספייסרים .אורך הספייסרים יהיה כזה שיגיע לפחות לגובה של 2מ' מעל תחתית כלוב הזיון .הרווח עד לדופן החפירה יהיה 7.5-10ס"מ ,דהיינו מידות הכלוב החיצוניות תהינה קטנות ב 15-20 -ס"מ ממידות הקידוח. על הקבלן לנקוט באמצעים המתאימים כך שכלוב הברזל ירד לתוך 4.4.21.24 הקידוח במצב אנכי לחלוטין וללא פגיעות בדפנות .כלוב הברזל יונח במרכז הקידוח ובכיוון הנכון וייתלה בגובה הדרוש באמצעות קשירות מתאימות שתבטחנה את מקומו גם במשך היציקה .סידור קשירות אלה יקבל ישור מראש של המהנדס .אם יידרש הקבלן או בהתאם למפורט בתוכניות ,יהיה צורך לחבר לכלוב הברזל אביזרים שונים לצורך התחברות הקונסטרוקציה למבנה הראשי ,או ביצוע תמיכות שונות .כל החיבורים יוכנו על ידי הקבלן וזאת ללא כל תשלום נוסף. הקבלן יקשור וירתך על חשבונו צינורות בקרה כמפורט בתוכניות 4.4.21.25 הכלונסאות ויהיה אחראי שיהיו נקיים ופתוחים לביצוע הבדיקה .המרחק החופשי בין פני הצינור החיצוניים לדופן האלמנט יהיה 15ס"מ. צינורות הבקרה 4.4.21.26 סוג הצינור -צינור מפלדה רגילה ,ניתן להשתמש בצינור מגולוון. קוטר הצינור -קוטר פנים לא פחות מ 53 -מ"מ (צינור " 2מתוצרת 4.4.21.27 "צינורות המזרח התיכון" בע"מ) ,קוטר חוץ 60.4 -מ"מ .ניתן להשתמש בצינור "2.5 קוטר נומינלי. 4.4.21.28 עובי הדופן -לא יותר מ 3.5 -מ"מ. 4.4.21.29 אורך הצינור -הצינור יבלוט 30מ"מ מעל לפני משטח העבודה. 4.4.21.30 חיבורים -אם הצינור בעובי דופן 2מ"מ ,יש לרתך כי אין מספיק עובי להברגה .צינורות בעובי גדול יותר ,ניתן להבריג .אין זה משנה לגבי 4.4.21.31 הבדיקה אם הצינורות מרותכים או מוברגים .ההברגה תהיה תמיד חיצונית לצינור. במקרה של ריתוך ,יובטח הקוטר הפנימי החופשי לכל אזור הריתוך ע"י הכנסת גולם. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 41 סגירת קצוות -מטרת טיפול זה הינה לשמור על הצינור שיהיה נקי, 4.4.21.32 מאחר וניקוי מצינור האלמנט לאחר היציקה יכול להוות עבודה בת מספר ימים .את הקצה העליון יש לסגור ע"י פקק מסוג אשר לא ייפגע ממכות תוך כדי יציקה .עדיף מבחינת הבד יקה ,לסגור ע"י מופה או ע"י ריתוך דסקית פלדה .ניתן להשתמש גם בפקק גומי או עץ ,זאת על מנת למנוע כניסת בוץ ,בנטוניט ,בטון וכו' לצינור. אזהרה -בדרך כלל מופיע שבב על הצינור בהיקף הפנימי בקצוות .יש 4.4.21.33 להוריד שבב זה ע"י סכין או כלי דוחה לפני ביצוע החיבור. הצמדת הצינור -אין להצמיד את הצינור למוט זיון אנכי ,מאחר וזה 4.4.21.34 מפריע לזרימה חופשית של הבטון מסביב למוט הזיון. בזמן היציקה -יש למנוע פגיעות בצינור ,מאחר ואם הוא מתעקם אי 4.4.21.35 אפשר יהיה להכניס את צינור הבדיקה. צינורות שלא יהיה ניתן לבצע באמצעותם את הבדיקה ,לא ישולם עבורם. 4.4.21.36 בנוסף לזאת ,במידה ויהיו באותו אלמנט שני צינורות פגומים ,יחויב הקבלן לבצע על חשבונו קידוחי גלעין בכמות כנדרש ע"י מהנדס הביסוס. יציקה יש להתחיל ביציקת הכלונס לא יאוחר מאשר שעה לאחר גמר ניקוי 4.4.21.37 אחרון של הקידוח ,וזאת כדי למנוע הוצאת הכלוב לניקוי נוסף .בקידוח של כל יסוד תתבצע החלפת הבנטוניט ,לניקויו מחלקיקי קרקע ,על ידי הזרמת בנטוניט נקי לתחתית הקידוח באמצעות צינור טרמי ושאיבת התערובת המזוהמת בראש הקידוח, או בשיטה אחרת שתאושר על ידי המהנדס .יציקת הבטון תהיה רצופה .אין להתחיל ביציקה אלא לאחר ש 80% -מכמות הבטון הדרושה ליציקה הגיעה לאתר .הקבלן יבדוק את עליית הבטון בתוך הקידוח ועל ידי מדידת הנפח יוודא אם היו מפולות. 4.4.21.38 בדיקה זו תבוצע לאחר כל משאית בטון 5-6מ"ק. ליציקת הכלונס ישתמש הקבלן בצינור טרמי אחד ,אשר יגיע עד לתחתית 4.4.21.39 הקידוח .עם תחילת היציקה לא יורם הצינור יותר גבוה ממידת קוטר הצינור מתחתית הקידוח ,ויוחזק במצב זה עד שהבטון יגיע לגובה של 5מ' לפחות מעל פני הצינור .הרמת הצינור תיעשה רק לאחר מילויו בבטון .פקק פתיתי קלקר או ורמיקוליט ,יבטיחו ירידת הבטון בצינור הטרמי ללא סגרגציה .לא יורשו תנועות עולות ויורדות העולות של 3מ' בעת היציקה .לא תורשה יציקה בשני צינורות טרמיים ,מאותה משאית בטון ,בעת ובעונה אחת. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 42 אם הכנסת הצינור הטרמי נתקלת בהתנגדות או שהבטון אינו זורם מתוך 4.4.21.40 הצינור הטרמי לאחר הרמתו בשיעור קוטרו ,יש להפסיק מיד את היציקה ,לנקות את הקידוח מבטון עד להשגת העומק הדרוש ולהתחיל את היציקה מחדש ,כל זאת לפי הוראת המהנדס. במשך כל זמן היציקה ,יש לשמור על כך שפתח הצינור הטרמי יימצא 4.4.21.41 תמיד 5מ' מתחת לפני הבטון הטרי .יציקת הכלונס תיעשה רק ברציפות אחת ללא הפסקה כלשהי .במקרה של הפסקת היציקה מכל סיבה שהיא ,שתעלה על חצי שעה, על הקבלן ,בהתאם לדרישת המהנדס ,לבצע קידוח גלעין לאורך היסוד להוכחת איכותו .הבטון יעטוף את הזיון בכל מקרה בעובי מתאים להפרש בין מידות הכלוב למידות הקידוח. אי מילוי אחד התנאים דלעיל ,לשביעות רצון המהנדס ,יגרור אחריו 4.4.21.42 הפסקת העבודה בכל שלב שהוא ,ופסילת הכלונס הנדון .במקרה של פסילת הכלונס יבצע הקבלן על חשבונו ,אחת מן הפעולות הבאות או את כולן לפי קביעת המהנדס: - סילוק הבטון היצוק והעמקת החפירה ב 0.5 -מ' נוספים ויציקת הכלונס מחדש. - ביצוע כלונס או כלונסאות נוספים אחרים ,והקבלן יחויב גם בהוצאות הנוספות שתהיינה (במידה שתהיינה) למזמין ,במידה ויהיה צורך ,כתוצאה מהתיקון לשנות חלקי קונס' אחרים (כגון ראשי הכלונסאות ,כלונס נוסף והשפלת מי תהום נוספים) .הקבלן יבטיח שהכלונס לכל אורכו יהיה יצוק מבטון טוב העונה לכל הדרישות המפורטות בפרט זה. גמר היציקה יהיה כאשר בטון נקי מקרקע ובנטוניט יהיה 60ס"מ מעל 4.4.21.43 למפלס המתוכנן .ראש הכלונס יסותת עד לחשיפת בטון רצוף בעל חוזק ב .40-אם יורדים עקב כך מתחת למפלס המתוכנן ,ישלים הקבלן את יציקת קטע הכלונס החסר .כשיטה נוספת להבטחת טיב ראש הכלונס ניתן לבחור בסילוק 40ס"מ של עודף בטון רטוב עד 20ס"מ מעל למפלס המתוכנן וסיתות 20ס"מ נוספים שיהיה על פי הקריטריונים המפורטים לעיל .בחירה בין השיטות הנ"ל תיעשה בתיאום והסכמת המהנדס. בכלונסאות שבחלקם העליון שכבה חרסיתית יש לסתת עודפי בטון בראש 4.4.21.44 הכלונס למניעת הרחבה בראש הכלונס העלולה להפעיל מאמצי מתיחה מוגברים עליו. בכלונסאות בקוטר 50ס"מ ואף 40ס"מ ניתן לצקת בשיטת הבנטוניט ע"י 4.4.21.45 הורדת צינור יציקה ממתכת בקוטר " ,4נקי מחיבורים ,מחובר למשאבת בטון תוך יציקה מתחתית הכלונס כלפי מעלה עפ"י כל שאר הכללים הנ"ל. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 43 איכות הבטון הבטון יהיה עביד ויצטיין בקוהזיביות ,העדר "בילדינג" וזמן התקשרות 4.4.21.46 מינימלי של 3שעות .כמות הצמנט תהיה 400ק"ג לפחות ,להבטחת הקוהזיביות המקובלת לעבודה זו .יש לקחת דוגמה של בטון לבדיקה על פי דרישות התקן הישראלי .הבטון לבדיקה יילקח מתוך הבטון הנצוק לקידוח .תוצאות הבדיקות של קוביות הבטון תהינה לפי הנדרש בתקן. שקיעת הקונוס של הבטון תהיה " .7" - 8מותר להביא לאתר בטון בעל 4.4.21.47 שקיעת קונוס של " 6לפחות (רצוי " )7ולהוסיף כמות מבוקרת של מים ,לקבלת השקיעה הרצויה .כמות המים שמוסיפים בשטח תתוכנן מראש (כל זאת מבלי לפגוע בתנאים הנדרשים בסעיף 7א' הנ"ל) .האגרגט המקסימלי יהיה 2.5ס"מ. אחוז החלל בבטון המוגמר יהיה .4-6יש להוסיף לבטון ערבים ,כך 4.4.21.48 שההתקשרות תעוכב עד 2שעות לאחר גמר היציקה לצורך הכנסת קוצים וכמקדם ביטחון .ביצוע דרישה זו יש לבדוק על פי דרישת המהנדס ,בעזרת פרוקטור שדה באתר. פיקוח ובקרה קנה המידה והתנאי לאיכות משביעת רצון של הכלונס ,יהיה סך הכל 4.4.21.49 המעקב על הביצוע ,לרבות ביקורת סונית על כל הכלונסאות ,בדיקות אולטרא- סוניות ,קידוחי הגלעין וביקורת הקדיחה והיציקה. בדיקות הבקרה של הכלונסאות בדיקות אולטרא-סוניות בלפחות 30%כלונסאות בקוטר של 80ס"מ 4.4.21.50 ומעלה .בכל כלונס יוכנסו 2-3צינורות בהתאם לקוטר ולפירוט בסעיף 5ב' .הקביעה הסופית לעניין הבדיקות האולטרה סוניות תעשה ע"י יועץ הביסוס. 4.4.21.51 בכל שאר הכלונסאות יבוצעו בדיקות סוניות. 4.4.21.52 הבאות: קידוחי גלעין יבוצעו על פי דרישת המהנדס בגלל אחת או יותר מהסיבות - תוצאות לקויות בבדיקה הסונית והאולטרה סוניות. - תוצאות לקויות מממצאי בדיקות סוניות ו/או אולטרה סוניות. - יציאת צינור טרמי מתוך הבטון בעת היציקה. - הפסקת יציקה בניגוד להוראות המפרט. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 44 - תמיסת בנטוניט לקויה. - אי עמידה באחד או יותר מתנאי המפרט הנדון. הקידוחים יבוצעו על חשבון הקבלן (כולל סתימת חור הקידוח) .המהנדס 4.4.21.53 יאשר את הציוד ושיטת קידוחי הגלעין. קידוחי גלעין יבוצעו 28יום לאחר יציקת הכלונס .רציפות של 100% 4.4.21.54 בהחזר מהקידוח ,שלמות הגלעין וחוזק ב -30של הגלעין יהוו תנאי להוכחה חלקית לאיכות הכלונס ,וזאת על פי החלטת המהנדס. תוצאות לקויות של הבדיקות הסוניות או קידוח הגלעין ,יהוו בסיס 4.4.21.55 מספיק לתביעת תיקונים ,על פי שיקול דעת המהנדס ,לרבות פסילת הכלונס וביצוע כלונסאות חדשים על חשבון הקבלן ,וכן כל האמור בנדון בסעיף 6ג' של המפרט המיוחד. הקבלן יסייע למפקח לנהל מעקב על הקידוח והיציקה על פי טופס 4.4.21.56 מתאים ,שיאושר על ידי מהנדס הביסוס לרבות רישום שכבות הקרקע ,עומק הקידוח טרם היציקה וכו' וכן ישמור דוגמאות קרקע וידווח על משך הזמן הנדרש למעבר השכבות השונות. 4.4.21.57 המהנדס יאשר כל סטייה במידות הכלונס או עומקו המתוכנן. הקבלן יסייע ויאפשר למהנדס או לבא כוחו למלא את תפקידו .הקבלן 4.4.21.58 יאפשר ביצוע בדיקות האיכות השונות הנדרשות במפרט ,כאשר הזמן הדרוש לפיקוח ולבדיקות לא ישמש עילה לכל תביעות מצד הקבלן. תנאי מפרט זה יובהרו לקבלן על ידי המהנדס והקבלן יקפיד על ביצועם 4.4.21.59 המלא .הקבלן יהיה אחראי לאיכותם הגבוהה ולשלמות ביצועם של הכלונסאות. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 45 4.5מסגרות חרש 4.5.1כל עבודות מסגרות החרש יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנייה של משרד הביטחון ,פרק – 19מפרט כללי לעבודות מסגרות חרש פרט לשינויים והתוספות להלן. 4.5.2התקנים הישראליים לצורך מפרט זה (כל תקן בהוצאתו האחרונה): מספר שם ( 127חלק )2 מבחני רתכים :ריתוך קונסטרוקציות פלדה 265 ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על מתכות ברזיליות 374עד 378 ברגים ולולבים משושים וכ"ו 379עד 381 אומים ואומים נגדיים וכ"ו 382 ברגים ,לולבים ,אומים וכ"ו 530 צינורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי ( 789חלק )1 סיבולת בבניה – עקרונות 918 ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ( 1032חלק )2 אישור נוהלי ריתוך :ריתוך קונסטרוקציות פלדה ( 1225חלק )1 חוקת מבנה פלדה 1458 צינורות פלדה למבנים 4.5.3כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ובהעדר תקן ישראלי יחולו עליהם דרישות תקנים הזרים כדלהלן: 4.5.3.1לגבי חומרים ומוצרים מיובאים – התקנים המתאימים של ארצות מוצאם. 4.5.3.2לגבי דרגי ביצוע ואיכות העבודה הגמורה – התקנים של הארץ שחוקתה או תקנותיה שימשו יסוד לתכנון הקונסטרוקציה. 4.5.3.3באשר לדרישות ביחס לרתכים ,הרי בנוסף לת"י 127תחייבנה דרישות התקן הגרמני לבחינת רתכים שסימנו .DIN 8560 4.5.4חומרים מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 46 4.5.4.1הפלדה שניתן להשתמש בה תהיה פלדת קונסטרוקציה רגילה סטנדרטית - 37 STלפי תקן גרמני או שו"ע מאושר כפי שהיא מוגדרת בתקן ארה"ב .ASTM 4.5.4.2הקבלן יהיה חייב להגיש למפקח תעודות של סוג הפלדה ומקורה .על הקבלן להמציא תעודות ממעבדות בדיקה מוסמכות כדוגמת מכון התקנים שהפלדה בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי חוזה זה. 4.5.4.3קונסטרוקצית הפלדה על כל מרכיביה תקבל טפול כנגד חלודה באמצעות ניקוי חול לדרגת 2.5לפי התקן השבדי כפוף לאמור בסעיף 11034של פרק 19של המפרט הכללי הבין משרדי. 4.5.4.4לאחר מכן יבוצע הגילוון או מערכת הצבע. 4.5.5חיבורים בין אלמנטי פלדה 4.5.5.1אמצעי החיבור לקונסטרוקצית הפלדה (מסמרות ,ברגים ,ריתוך) חייבים להיות מפלדה בעלת הרכב ואיכות דומים לאלה של פלדת הקונסטרוקציה ,אולם פלדה זו חייבת להיות משופרת בתכונותיה לפי תנאי העבודה. 4.5.5.2כל החיבורים בין האלמנטים של המערכת הנושאת המתבצעים במפעל ,יהיו חיבור ריתוך .סוג הריתוך ואורכו יתאימו לפרטים המסומנים בתכניות שתוכננו ע"י מתכנני הספק וקבלו את אישור המנהל. 4.5.5.3כל החיבורים המתבצעים באתר הבניה יהיו חיבורי ברגים. 4.5.5.4לצורך חיבור האלמנטים הראשיים ביניהם ובין עצמם אין להשתמש בברגים שקוטרם קטן מ ,3/4" -למעט חיבור אלמנטים משניים כגון מרישים שיהיו עם ברגים בקוטר מינימלי של ½ .כל הברגים יהיו עם צפרי קדמיום. 4.5.5.5יש לדאוג לסימון מתאים המאפשר זיהוי נכון ומהיר של כל אלמנטי החיבור. 4.5.5.6הברגים יהיו בהתאם לדרישות התקנים של ארה"בA325- ,ASTM A307- : .ASTM A449- ,ASTM 4.5.6חיבורי ריתוך מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 47 4.5.6.1רק במקרים בודדים ועל פי אישור מיוחד של המפקח יותר לבצע ריתוך באתר הבניה .חיבורי הריתוך יעשו בריתוך חשמלי ע"י בעלי מקצוע מומחים בלבד .סוג הריתוך ואורכו יתאימו לפרטים המסומנים בתכניות המאושרות. 4.5.6.2שטחי הריתוך יוכנו לפני ביצוע הריתוך עפ"י דרישות המפרט הכללי בפרק .19 4.5.6.3הריתוכים ייעשו באופן מיקצועי מעולה ,יהיה מלא ועבה לכל אורכו .יש להכין את שטחי החיבורים ולנקות היטב מלכלוך ואו חלודה וללטש היטב לפני ביצוע עבודות הריתוך .המפקח/המתכנן רשאי לבדוק את טיב הריתוך וממוחיות הרתך בכל שיטה הניראית לו לפני התחלת העבודה וכן בזמן ביצועה על חשבון הקבלן. 4.5.6.4אם לא מצויין אחרת יהיו כל הריתוכים אין סופיים .סירוגין יורשה רק בהסכמת המתכנן בכתב. 4.5.6.5האלקטרודות תהיינה מסוג "אלקטרודות לפלדה רכה" . 4.5.6.6לאחר התקררות הריתוכים יש לנקות היטב את מקום הריתוך באופן מוחלט מסיגים. 4.5.6.7פרופילים ,צינורות וחלקי קונסטרוקציה אשר יתעקמו בעיקבות הריתוכים או מסיבות אחרות ,פסולים לשימוש ויש להחליפם. 4.5.6.8הקבלן יהיה האחראי הבלעדי להתאמת חלקי הקונסטרוקציה של הפלדה בינם לבין עצמם ובינהם לבין חלקי הבניין הנבנה ,אשר מעליו צריך להרכיב את קונסטרוקצית הפלדה. 4.5.6.9עם גמר הריתוך ,תתותקן שכבת הצבע לקבלת מערכת הצבע כמפורט בהנחיות הצביעה כפי שפורטו לעייל. 4.5.7חיבורי עוגן 4.5.7.1חיבורי עוגן של חלקי פלדה לבטון יבוצעו באמצעות ברגי עוגן מגולבנים בקוטר ובאורך כפי שמסומנים בתכנית הספק המאושרות ע"י המזמין .הקצה התחתון של הבורג יכופף לוו ויעוגן בתוך הבטון ,ואילו הקצה העליון יעובד בהברגה ,יושחל דרך חור נקוב בתוך חלק הקונסטרוקציה שיש לחברו ויוברג מעליו באמצעות שני אומים +דיסקיות .בנוסף יבצע הקבלן את מערכת הבטון ( )GROUTINGמבחינת חומר ופרטי ביצוע לאישור המנהל. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 48 4.5.8הברגים 4.5.8.1הברגים לחיבורים הקונסטרוקטיבים יהיו מפלדה 8.8כמוגדר בתקן הישראלי לפלדה. 4.5.8.2שטחי הגזירה של הברגים יהיו ללא הברגה. 4.5.8.3כל אחד מהברגים יסופק עם שתי דיסקיות ועם 2אומים (אפילו אם לא שורטט ). 4.5.8.4סגירת הברגים תהיה בצורה פנאומטית או בצורה ידנית עם מפתח המאפשר מדידה מבוקרת של מומנט הסגירה. 4.5.8.5מומנט הסגירה יהיה כדלקמן : - "1/2 10ק"ג/מ' - "5/8 20ק"ג/מ' - "3/4 40ק"ג/מ' - " 60 7/8ק"ג/מ' - " 100 1.0ק"ג/מ'. 4.5.9בדיקות רדיוגרפיות לריתוכים 4.5.9.1בדיקות רדיוגרפיות ( )X-RAY INSPECTIONSייעשו ויהיו כלולים במחיר ההצעה ויכללו 30בדיקות. 4.5.9.2הבדיקות ייעשו ע"י מעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י המפקח. 4.5.9.3טכניקת הבדיקות ועשייתם תהיה בכפיפות לת"י 1027בדיקות רדיוגרפיות לרתוך. 4.5.9.4במידה ויתגלו לקויים ברתוך ,תקוני הרתוכים ובדיקה חוזרת באמצעות בדיקה רדיוגרפית תהיינה ע"ח הספק. 4.5.10 צביעת קונסטרוקצית פלדה שאינה מגולבנת 4.5.10.1 הכנת השטח ,הרחקת שומנים ,לכלוך וחלודה קיימת. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 49 4.5.10.2 ניקוי חול לדרגת 2.5לפי התקן השבדי. 4.5.10.3 צבע יסוד יהיה על בסיס כרומט אבץ HB13ברסוס בשתי שכבות בעובי 35-40מיקרון בכל שכבה .זמן ההמתנה בין השכבות יהיה 24שכבות .יש לגוון את צבע השכבה השניה שונה מהראשונה כדי שאפשר יהיה להבחין בניהם במהלך הצביעה .צבע היסוד יעשה סמוך לסיום ניקוי החול לא יאוחר מ 4-שעות. צבע עליון יהיה על בסיס שרפים סינטטים כדוגמת "סופרלק" או "איתן" 4.5.10.4 תוצרת "טמבור" או שו"ע מאושר בשתי שכבות בעובי של 35-40מיקרון כל אחד. 4.5.10.5 4.5.11 סה"כ עובי מערכת הצבע יהיה כ 150-מיקרון. גילוון 4.5.11.1 קורוזיה. מפרט זה מתייחס לציפוי אבץ המיועד להגן על קונסטרוקצית פלדה מפני 4.5.11.2 הגילוון יבוצע בהתאם לתקן ישראלי .918 4.5.11.3 הגילוון יהיה לפחות ברמה של Good Ordinary Brandויכיל לא פחות מ- 98.5%אבץ טהור. 4.5.11.4 תכולת האלומיניום באמבטית האבץ לא תעלה על .0.03% 4.5.11.5 אין להשאיר חללים אטומים במוצר בזמן הטבילה באמבט. גלוון חלקי הפלדה השונים יבוצע לאחר ביצוע כל הריתוכים ,החירור 4.5.11.6 לברגים וכל הדרוש ליצירת רכיבי הקונסטרוקציה .לא יורשה ריתוך לאחר הגלוון, למעט חיבורים הכרחיים באתר שיאושרו ע"י המפקח ויתוקנו ע"י צבע עשיר באבץ. על הקבלן ל תכנן את חלקי הפלדה בצורה כזו שימנע לחלוטין עיוות בזמן הגלוון, המפקח יהיה רשאי לפסול כל חלק שיוצר ולא ניתן לפי דעתו לתיקון. בטרם הטבילה באמבט האבץ המוצר יעבור תהליך של ניקוי והסרת 4.5.11.7 שומן ,גריז ,צבע קל ,לאחר מכן תהיה טבילה באמבט של חומצת מלח להסרת חלודה ותחמוצ ות אחרות ,לאחר מכן תהיה שטיפה במים וטבילה בתמיסת Zinc Ammonium Clorideבטמפרטורה של 70מעלות צלסיוס כהכנה לטבילה באבץ. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 50 לאחר תהליך הניקוי תהיה טבילה באמבטית אבץ בטמפרטורה של 450 4.5.11.8 מעלות צלסיוס .עובי ציפוי יהיה 80מיקרון .הציפוי יהיה רציף ללא פגמים. בדיקת הגילוון תהיה במפעל הגילוון .כל חלקי הקונסטרוקציה 4.5.11.9 המגולוונים ייבדקו בדיקת אחידות הציפוי ,משקל הציפוי ואחידות הציפוי ,בהתאם לדרישות ת"י .918 4.5.12 תכניות ייצור ע"י הקבלן ()SHOP DRAWINGS 4.5.12.1 הקבלן נדרש לתכנן ,לשרטט ולהגיש לאישור המפקח והמתכנן תכניות ייצור מפורטות ( )SHOP DRAWINGSשל כל חלקי קונסטרוקצית הפלדה . 4.5.12.2 תכנון תוכניות הייצור ( )SHOP DRAWINGSיהיה בכפיפות למפורט במפרט הכללי לעבודות בנין פרק 19סעיף 19003ועל פי הנדרש בת"י 1225חלק 1 פרק 4סעיף .4.3 תוכניות היצור יעשה ע"י מהנדס בנין מוסמך בעל תעודה ברשם 4.5.12.3 המהנדסים והאדריכלים עם ותק של לפחות 5שנים בתכנון מבני קונסטרוקצית פלדה .התכניות המפורטות יחתמו ע"י המהנדס ויובאו לאישור המפקח קודם לייצור. התכנון המפורט של תוכניות הייצור יכלול את כל אלמנטי הפלדה הן של 4.5.12.4 האלמנטים המהווים מבנה בפני עצמו והן האלמנטים המתווספים לקונסטרוקצית בטון מזוין. תוכניות היצור יוכנו לצורך ייצור חלקי המבנה מפלדה בהתאם לתוכניות 4.5.12.5 ההנדסיות הכלליות. תוכניות היצור יכללו את כל הפרטים ,הדרושים ליצור שלד במבנה 4.5.12.6 מפלדה לרבות היטלים וחתכים כפי שדרוש למטרת הייצור. התוכניות יכללו סימון ומספור לכל רכיב ולכל חלק ממנו ,גם בהתאמה 4.5.12.7 לתוכניות ההקמה .בתוכניות היצור יצויין המקום ,שבו יופיע הסימון על גבי החלק. הסימון יעשה כמתואר בציור 13בת"י 1226חלק .2 תוכניות היצור יכללו את הפרטים הבאים :תוכניות ייצור של רכיבים 4.5.12.8 יחידים ,פרטי המחברים בין הרכיבים. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 51 הרכב תוכניות הייצור -לכל רכיב המהווה חלק ממכלל ולכל רכיב יחיד 4.5.12.9 יפורטו הפרטים המפורטים בת"י 1225חלק 1סעיף .4.3.3 רשימות הרכיבים – לכל תוכנית ייצור תצורפנה רשימת רכיבים ורשימת 4.5.12.10 ברגים שתכללונה את הרכיבים ואת כל הברגים שבתוכניתץ הרשימה תכלולו את כל הפרטיםהמפורטים בת"י 1225חלק 1סעיף . 4.3.4 4.5.12.11 .4.3.5 רשימת הברגים – יוכנו רשימות ברגים כמפורט בת"י 1225חלק 1סעיף תוכניות הקמה – תוכניות ההקמה יוכנו ע"י מהנדס בנין מוסמך בעל 4.5.12.12 תעודה ברשם המהנדסים והאדריכלים עם ותק של לפחות 5שנים בתכנון מבני קונסטרוקצית פלדה .התכניות המפורטות יחתמו ע"י המהנדס ויובאו לאישור המפקח קודם לייצור .הכל כמפורט בת"י 1225חלק 1סעיף . 4.4 4.5.13 סיבולת 4.5.13.1 למעשה. סיבולת היא סטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה שהתקבלה 4.5.13.2 דרגת הסיבולת שתצוין תייחס לשלבי העבודה כדלקמן: 4.5.13.3 סיבולת ייצור. 4.5.13.4 סיבולת הקמה והרכבה. 4.5.13.5 סיבולת למחברים ומישקים. דרגת הסיבולת להקמה ,להרכבה ,למחברים ,ולמישקים תהיה דרגה ,7 4.5.13.6 אם לא צוין אחרת – הסטייה מותרת היא מחצית ערך הסיבולת (חיובי או שלילי). מידתו של האלמנט המוכן מתאימה לדרישות אם הסטייה שלו אינה 4.5.13.7 גדולה מהסטייה המותרת בהתאם לסיבולת הנקובה בטבלה שבתקן ישראל ,789 סיבולת הפרופילים ,הפחים והצינורות ,בהעדר כל הוראה אחרת ,תתאים לדרישות ארץ הייצור של האלמנטים הנ"ל. 4.5.14 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים 4.5.14.1 בנוסף לנאמר במפרט הכללי : מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 52 הקונסטרוקציה תימדד ותשולם לפי משקלה בטונות .חישוב המשקל 4.5.14.2 יהיה חישוב נטו תיאורטי לפי תוכניות הייצור של הקבלן שאושרו בהפחתת חורים ופתחים ( לא כולל חורי ברגים) ללא התחשבות במשקל הגילוון ,הריתוך הפחת וכדו'.ברגי החיבור לא ימדדו ולא יחושבו בנפרד במיוחד אלא שמחירם כלול במחיר הפלדה. מחיר היחידה יהיה אחיד לכל סוגי אלמנטי הפלדה ,ללא ה בדל בגודלם 4.5.14.3 בצורתם או תפקידם כדון :פחים ,פרופילים ,זויות ,מחברים ,פחי הקשחה ,ברגים, אומים ,או כל אביזר אחר. 4.5.14.4 אלמנטי הפלדה יחושבו לפי משקל מרחבי 7,850ק"ג למ"ק. 4.5.14.5 מחיר היחידה כולל בין היתר גם שרות של מודד מוסמך ,הכנת תוכניות ייצור ( , )Shop Drawingsחישובים סטטים ,אספקה והתקנת הקונסטורוקציה בצורה מושלמת לשביעות רצון המפקח והמתכנן ,כולל כל ציוד העזר והאביזרים הדרושים. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 53 4.6עבודות איטום 4.6.1כללי עבודות איטום יכללו איטום הקירות החיצוניים התת קרקעיים .הביצוע יהיה בהתאם לתוכניות המפרט המיוחד ובעיקר פרק 05במפרט הכללי .העבודה תכלול הכנת הרקע ,הגנת השטח בכל שלבי העבודה ולאחר האיטום הגנת השטחים האחרים מפני לכלוך וכל העבודות הדרושות לקבלת השכבה מוגמרת .מריחת יסוד ,ביצוע רולקות, עיבוד סביב צינורות ומוצאים ,קיבוע היריעות ,הכל לשביעות רצון המפקח. 4.6.2איטום הקירות התת-קרקעיים מבחוץ 4.6.2.1 במגרש הנתון מתוכננים 2מבנים. א. מבנה תחנת שאיבה (מבנה מס' .)3 ב. מבנה עזר להתקנת מתקן לנטרול ריחות (מבנה מס' .)4 4.6.2.2 מבנה ת.ש .נוספת מתוכננת – ציפוי מגן 4.6.2.2.1ציפוי בטונים א .על הבטון להיות חזק יבש ונקי מחלקים רופפים ,מי צמנט, מזהמים ,שמנים או ציפויים ישנים .הכנת הבטון תכלול :ניקוי חול או ליטוש להורדת Leitanceושטיפה במים. ב. יש למרוח את הבטון בשפכטל אפוקסי-צמנט מסוג "סיקה גארד" EC-720לעובי 2מ"מ ( 4ק"ג/מ"ר) .באזורים בהם הייתה הפסקת יציקה נדרש לשריין רשת "סיקה בנטונול" מסוג G-100בתוך "סיקה גארד" .EC-720 בכל מקרה ,יש להקפיד על תנאי ביצוע הציפוי ,כמתואר בדפי ג. המידע הטכניים של המוצר .ניתן ליישם המוצר על בטון לח .מינימום גיל הבטון בעת הציפוי – 7ימים. יש ליישם שכבת יסוד אפוקסי מסוג "סיקה פלור" 156על גבי ד. השפכטל ברצפות וקירות המיכל ,באמצעות רולר ,במינון של 250-300 גר''/מ"ר/שכבה ועד לאיטום מושלם של הבטון .יש להמתין לייבוש, כמתואר בדפי המוצר הטכניים. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 54 ה. יש ליישם ציפוי אפוקסי עמיד בכימיקלים מסוג "סיקה פרמקור" 33226-EG-Hבשתי שכבות בנות 650גר'/מ"ר כל אחת לעובי של כ- 50מיקרון סה"כ. 4.6.2.2.2ציפוי בטונים מערכת גמישה סדקים עד 3מ"מ (המערכת הנ"ל חובה באזורי חיבור הפסקות יציקה) א. יש ליישם שכבת Pore Sealerמסוג "סיקה גארד" .EC-720 יש ליישם שכבת פריימר מסוג "סיקה פלור" 156או פריימר "סיקה ב. פריימר גארד" .177 ג. יש להטביע שכבת רשת מסוג 450 Sika Betonol Glass Fibreגר' וליישם 2-3שכבות פרמקור 3326בכמות 200מיקרון ( 500גר'/מ"ר) כל שכבה. 4.6.2.2.3הקבלן הקבלן יהיה בעל הסמכה מחברת "סיקה" או שוו"ע מאושר. 4.6.2.2.4בדיקות סופיות א .בגמר הציפוי ייבדק השטח להמצאות חורים .חורים בודדים ,עד לכמות של 1חור ל 10 -מ"ר – יטופל במערכת של חברת "סיקה" או שוו"ע מאושר .משטחים בהם מספר גדול יותר של חורים יצבעו בשכבה נוספת ,בעובי מלא ,לאחר טיפול שטח מתאים .הצביעה הנוספת לא תימדד. תיבדק אדהזית הציפוי לפי בדיקת מעבדה מוסמכת להידבקות לפי ב. מערכת ציפוי ,בדיקה בכל 100מ"ר .שטחים בהם חוזק ההדבקות של הציפוי לרקע (עמידות לכשל בציפוי ולא ברקע) יפחת מ1.2( 173 Psi - מג"פ) יקולפו ויצופו מחדש .התיקון ,לרבות כל העבודות הנלוות, יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. כל הנזקים לציפוי עקב הבדיקות ,גם אם הבדיקות תקינות ,יתוקנו ג. ע"י הקבלן .עבודה זו לא תימדד. לאחר תקופת הזמן הנדרשת ע"י ספקי חומרי האיטום ,יש למלא ד. את המאגר במים למשך שבוע לפחות .יש לוודא שאין דליפות מים. במידת הצורך יש לבצע תיקונים בחומרים המתוארים לעיל. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 55 4.7עבודות פיתוח האתר ,סלילה וגידור 4.7.1כללי עבודות הפתוח כוללות :הדוק שתית החפירה כמפורט בסעיף .4.1.5מילוי חצר התחנה עד המפלס המצוין בתוכניות מעל החישוף ,בחומר מצע סוג א' ,סלילת משטחי אספלט. התקנת גדר היקפית ,שערים ופישפש. 4.7.2מצעים עבודות המצעים במסגרת חוזה זה תבוצענה ע"פ פרק 51ולפי סעיף 5103במפרט הכללי .המצע יהיה סוג א' כנדרש ע"פ סעיף 510322במפרט הכללי. יורשה שימוש באבן גרוסה וחומר מחצבה (לא יורשה שימוש בכורכר). הפיזור והכבישה של שכבת המצע יבוצעו על פי הוראות סעיף 510324במפרט הכללי כמפורט בתוכניות המצעים יהודקו בשכבות של 20ס"מ לצפיפות של " 98%מודיפייד א.א.ש.ו .".דרגת הדיוק של רום פני שכבת המצעים הראשונה תהיה 2+ס"מ עד –4 ס"מ .דרגת הדיוק של רום פני שכבת המצעים השנייה תהיה עד – 2ס"מ .לאחר ביצוע משטחי האספלט יש לבצע השלמת שוליים במצע סוג א' בעובי שכבת האספלט ובשיפוע נדרש על פי התוכניות .המצעים ימדדו לתשלום לפי מ"ק ע"פ הוראות סעיף 510036המפרט הכללי. 4.7.3עבודות סלילה סלילת משטחי אספלט חדשים יכללו: א .שכבת מצע סוג א' בעובי 40ס"מ (אחרי הדוק) ,מהודקת בשתי שכבות ברטיבות האופטימלית עד לקבלת צפיפות של 98%לפי "מודיפייד אשו". ב. ריסוס ביטומן 1.0 M.C.O.ק"ג/מ"ר על גבי שכבת המצע. ג. שכבת בטון אספלט מודרג בעובי 5ס"מ. ד. ריסוס בביטומן 0.25 80/100ק"ג/מ"ר ,על גבי שכבת האספלט. ה .שכבה נוספת של בטון אספלט מודרג בעובי 5ס"מ. הפיזור ייעשה במגמר ("פינישר") אלקטרוני כאמור בסעיף 510443במפרט הכללי. הסטייה המותרת של רום מיסעות ומשטחי האספלט לא תעלה על 1.5+ס"מ או –0.5 ס"מ .עבודות הסלילה ומשטחי אספלט ימדדו לתשלום במ"ר ויכללו את האמור לעיל. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 56 4.7.4שילוט על שער הכניסה לתחנה יוצב שלט המפרט את שמות ומספרי הטלפון של האחראים להפעלתה ואחזקתה במקרה חרום. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 57 4.8עבודות ביוב ואספקת מים 4.8.1כללי עבודות ביוב ואספקת מים יכללו: א. חיבור ת"ש קיימת לקו סניקה קיים בקוטר " ø 10על ידי פירוק והחלפת קטע מקו סניקה קיים לקו סניקה חדש ".ø 10 ב. חיבור ת"ש מתוכננת נוספת ,לקו סניקה קיים על ידי הוספת קו סניקה חדש " ø 12וחיבורו לקטע קו הסניקה החדש "( ø 10מסעיף מס' א'). הכנת נקודה להתחברות קו סניקה עתידי. ג. העבודות תבוצענה ע"פ הדרישות הרלוונטיות בפרק 57במפרט הכללי .והוראות המפקח. 4.8.2חיבור קו הסניקה ל-ת.ש. 4.8.2.1חיבור קו סניקה ל-ת.ש .קיימת במסגרת העבודה יבצע הקבלן את הדברים הבאים: א. פירוק קטע קו סניקה קיים לפי תכנית מצינור פלדה 10" והחלפתו בקו סניקה חדש מצינור פלדה .10" ב. שדרוג מגוף קיים .8" 4.8.2.2חיבור קו סניקה ל-ת.ש .מתוכננת ,נוספת במסגרת העבודה יבצע הקבלן חיבור ת.ש .מתוכננת לקו סניקה קיים לפי סעיף .4.5.2.1א' ע"י הנחת צינור פלדה 12" אשר עליו מורכבת מע' מדידה נוספת. העבודה תכלול את האביזרים ,הספחים ,האוגנים ומעברי הקוטר כיו"ב .חיבור קו מתוכנן לפי סעיף 4.5.2.1לקו קיים יעשה בעזרת מחבר מאוגן .המדידה לתשלום עבור ההספקה והנחת צנרת זו תהיה לפי מטר אורך. 4.8.3חיבור קו מאסף הביוב לתחנה מתוכננת נוספת במסגרת העבודה יבצע הקבלן: א. התחברות קו גרביטציוני חדש 400 מ"מ לקו ביוב קיים 300 מ"מ ,מצד אחד ע"י התקנת תא בקרה 150 ס"מ על קו קיים ומצד שני – ע"י התחברות לתאביוב קיים. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 58 ב. הנחת קו גרביטציוני חדש בקוטר 400 מ"מ מצינור PVC SN-8בין תא בקרה קיים K-1לבין תא בקרה מתוכנן .K-3 ג. הנחת המשך הקו הגרביטציוני 16" מצינור פלדה ע.ד 1/2" .עם ציפוי פנים מלט רב-אלומינה וטריו חוץ דרג ,3עד תא פיזור של ת"ש מתוכננת .בתא פיזור יש להתקין 3סגרים עם הפעלה חשמלית לפי התכנית. ד. ביצוע תאי הבקרה K-2, K-3יהיה מבטון מזוין ב 30-ו/או תאים טרומיים מבטון ב .40-מיועדים לעומס 40טון לפי ת"י ,489הכל לפי המסומן בתכ' ו/או עפ"י הנחיות המפקח. ה .החיתוכים ,הריתוכים וחיבורים ,עטיפה והנחת הצינורות בקרקע ,התקנת השוחות וחיבור הצינורות אליהן ,יבוצעו עפ"י מפרט היצרן .המדידה לתשלום עבור הספקה והנחת צינורות אלה יהיה לפי מ"א .המדידה להספקה ,התקנת שוחות בקרה תהיה לפי יחידה תוך ציון הקוטר הפנימי ,העומק וסוג המכסה. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 59 4.9ציוד וצנרת 4.9.1הכנה להרכבת הציוד על הקבלן להגיש למפקח ,לפני ביצוע יציקות הבטון של תחנת שאיבה נוספת ,את תכניות ההרכבה לציוד שיסופק על ידו ,כגון :יסודות למשאבות ,הנמכת בטון ברצפה לצורך התקנת סגירה ,ארון חשמל וכו' ,שקעים לבורגי יסוד לנ"ל וכו'. מודגש בזה שתכניות ההרכבה הכלולות בתכניות הן עקרוניות בלבד ,ועל הקבלן להתאימן לציוד שיסופק על ידו בהתאם לנתונים שיקבל מהיצרן או ספק הציוד .לא תורשה יציקת בטון לפני שייבדק ע"י המפקח שאכן תכניות ההרכבה הנ"ל יושמו בהרכבת התבניות. בכל מקרה שיתברר לאחר בצוע יציקות הבטון שלצורך הרכבת הציוד דרוש לשנות בטונים (לחצוב או להוסיף) ,לחצוב שקעים פתחים וכו' ,יבצע הקבלן את הנ"ל על חשבונו לאחר קבלת אישור המפקח. 4.9.2מגוב מכני התקנה אלכסונית ( 75מעלות מזערי כלפי אופקי) עם ניקוי קדמי .המגוב יהיה מגוב מכני מתוצרת שתאושר ע"י המפקח. א .מבנה המתקן יהיה עשוי ממבנה פלדת אל חלד 316קשיח .המגרפה תנוע באמצעות מחליקים מיציקת ברזל בתוך מסלולי פלדה ללא גלגלים ,תלויה על כלבי פלדת אל-חלד 316 גמישים .צידי המגוף החשופים יהיו מחופים בחיפוי פח מפלדת אל חלד 316בעובי 1.0 מ"מ שיהיו ניתנים לפרוק לצורך תחזוקה. השיניים יהיו חלק נפרד מהמגרפה ,עשויים מפלדת אל-חלד 316וניתנים לפרוק והרכבה ו/או להחלפה .המגרפה תצויד בבולם זעזועים לבלימת המכה בעת חדירת השיניים לרשת .הבולם לא יהיה במגע עם המים .הרשת תהיה עשויה ממוטות פלדת אל-חלד 316שטוחים ,באורך 155ס"מ לפחות ובמרווח ביניהם 15מ"מ .הרשת לא תבוטן בקירות וברצפת התעלה ,ותהיה ניתנת לפירוק. תנועת המגרפה במהירות של כ 3-מ' לדקה ,ע"י מנוע וממסרה חלזונית עם מקדם הספק 1.25מעל מה שצורך המתקן .המנוע תלת פאזי 50הרץ עם מעצור המופעל לעצירה באופן מכני בעת הפסקת הזרם. המגוב יכלול פלטה אטומה מנירוסטה כנ"ל ,שתותקן בהמשך למוטות עד למפלס השפיכה לדחסן. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 60 ב .נתוני המגוב רוחב תעלת הזרימה – 70ס"מ. עומק תעלת הזרימה – 150ס"מ. אורך המוטות – 155ס"מ. הגובה מפני רצפת התפעול עליה עומדת עגלת האשפה -מפלס .+34.15 המרווחים בין מוטות הרשת – 15מ"מ. הספיקה 400 -מ"ק/שעה. מפלס תחתית תעלת הביטון של התקנת המגוב – מפלס .+28.44 4.9.3מערכת סילוק מוצקים המערכת כוללת: א .דחסן בורגי. הדחסן יהיה מתוצרת שתאושר ע"י המפקח. הדחסן כולל צנרת שטיפה וברז חשמל אוטומטי שמטרתה לשטוף את החומר האורגני חזרה יחד עם המים אל התהליך. גוף הדחסן עשוי פלב"מ ,316הבורג יהיה באורך 1.0מ' ובקוטר 200מ"מ ויהיה עשוי פלדה מצופה אפוקסי ויונע באמצעות מנוע תלת פאזי בהספק של 1כ"ס. הסניקה של הגבבה תהיה באמצעות צינור 10אינץ' מפלב"מ 316ישירות אל עגלה .הזנת החשמל למסוע ולדחסן כולל הפיקוד יבוצע מלוח הפיקוד של המגוב. ב .עגלות אשפה 600ליטר – (עגלה רזרבית בעת טיפול בדחסן). האשפה נופלת מהמגוב המכני על דחסן בורגי .הדחסן קולט את האשפה הרטובה ודוחס אותה וסוחט .המים חוזרים חזרה לבור הרטוב .האשפה היבשה מתקדמת בתוך צינור (באורך כ 4 -מ') ונופלת לתוך עגלת האשפה. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 61 4.9.4מערבל שני מערבלים יותקנו במבנה ת.ש .נוספת מתוכננת .המערבלים יהיו דוגמת תוצרת "פליגט" שבדיה ,דגם 4629-410מנוע 2כ"ס – 1.5קוו"ט ,מסתובב ב 1450 -סל"ד או ש"ע מאושר עם התקן להתקנה ופירוק מהירים. 4.9.5מבנה קל המגוב בחלקו העליון מכוסה במבנה קל ,לפי הנחיות לתכנון במבנה קל. ההצעה מבוססת על בנייה קלה בשיטת D-HOUSEשל חברת ד.ס .הרכבות בע"מ או שוו"ע מאושר. השיטה מבוססת על קסטות פלדה דגם 600/200/0.88 D LOCKמ"מ לקירות חוץ וגגות ודגם 600/100/0.75 D LOCKמ"מ לקירות פנים. מפרט קירות החוץ : קירות החוץ מורכבים מקסטות דגם 600/100/0.88 DLOCK Tמ"מ. בחיבור לרצפת בטון הקסטה מושחלת לפרופיל Uהמעוגן לרצפה .דבק EPDMיודבק במפגש בין הפרופיל לבטון למניעת חדירת מים בין הבטון לפרופיל. לחיזוק אופקי מורכב פרופיל 600/50/50 Uעם דופן סגורה בגובה העליון והתחתון של הפתחים החיבורים בבורגי איסכורית. סמך להשענת התקרה נעשה מפרופיל 600/100/100 Uמ"מ עם דופן סגורה מורכב בתוך הקסטה ,בגובה התקרה ולכל אורך הקיר .פרופיל זה מחובר בדופן הסגורה עם 2ברגים 10מ"מ ואום לסגירה. לגישור פתחי החלונות יורכבו מסגרות מפרופיל פלדה 100/200מ"מ. לבידוד :יונח צמר זכוכית בצפיפות 24ק"ג למ"ק. ציפוי פנים הקסטה :ע"ג הקסטה יורכבו 1לוח צמנט-בורד 12מ"מ. ציפוי החוץ :ע"ג הקסטה תורכב מערכת צמנט-בורד 12מ"מ לחיפוי חוץ הכוללת גמר חלק וצבע עם רשת שריון לאיחוי המישקים ,וגמר שליכט צבעוני. מפרט קירות הפנים ( :במידה וקיימים) קירות הפנים מורכבים מקסטות דגם 600/100/0.75 DLOCK Tמ"מ. בחיבור לרצפת בטון הקסטה מושחלת לפרופיל Uהמעוגן לרצפה. לחיזוק אופקי מורכב פרופיל 600/50/50 Uעם דופן סגורה בגובה העליון והתחתון של הפתחים החיבורים בבורגי איסכורית. לבידוד :בתוך הקסטה יונח צמר זכוכית בצפיפות 24ק"ג/מ"ק בעובי 5ס"מ . קסטות קירות הפנים מהווים לעיתים אלמנט הנושא חלק מעומסי התקרה. במידה ויש פתחים בקירות הפנים ,יותקנו מסגרות מפח מכופף 1מ"מ לגישור המפתחים. ציפוי פני הקסטה :ע"ג הקסטה משני צדיה תורכב מערכת צמנט-בורד 12מ"מ. מפרט לחיפוי הגג : מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 62 שכבה תחתונה :תבוצע מקסטה .DLOCK T 600/200 רוחב בסיס הקסטה יהיה 600מ"מ וגובה דופן הקסטה 200מ"מ .בבסיס ובדפנות יהיה כפף נוסף של כ 10-מ"מ כל 100מ"מ לצורך חיזוק .הפח יהיה מגולוון. עובי הפח התחתון יקבע לפי חישובים סטטיים שיבוצעו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י הקונסטרוקטור .החישובים יתאימו למפתחים שבין הקירות. בתחתית הקסטה יותקנו לוחות צמנט-בורד בשכבה אחת. שכבה אמצעית :קליפסי ם לתפיסת השכבה העליונה ,מורכבים במשבצות של .40/120 הקליפס יורכב על דופן החלק האופקי העליון של הקסטה ע"י שני בורגי איסכורית קוטר "1/4אורך ."1 הקליפס בצורת Tברוחב 60מ"מ ובגובה 85מ"מ .ה T-מיוצר בשיחול וחתוך לרוחב 60 מ"מ. שכבה עליונה :קלזיפ פלדה 400/65בעובי 0.75מ"מ ביחידה אחת מצד לצד מחובר לקליפס ע"י לחיצה ללא ברגים במישור העליון. הקלזיפ יונח על הקליפסים בשיפוע של 1.5%לכיוון המרזבים וילחץ בלחיצה ידנית ע"י מכשיר קלזיפ ידני ולאחר מכן במכונת קלזיפ חשמלית .לאחר הלחיצה במכשיר החשמלי יתקבל משטח אטום למים ללא ברגים במישור העליון. הקלזיפ מבוצע ביחידה אחת מקצה לקצה ללא תפר רוחבי לאורך היחידה. ניקוז הגג :מרזב פח מגולוון יותקן לאורך הצלע הצרה של המבנה בשיפוע של 2%לכיוון צינור מי הגשם שנמצא בקצה המרזב ,הצמ"ג בקוטר "4יותקן בתוך קיר המבנה והתחתית שלו תהיה בגובה של 25ס"מ מגובה הרצפה החוצה. מערכת כזו יכולה עפ"י תקן לנקז 50מ"ר גג ,יותקנו מס' מערכות עפ"י שטח גג סופי בהתאם לתקן. בחלקו העליון של הצמ"ג תותקן קופסת רשת למניעת חדירת לכלוך לצמ"ג. בידוד הגג :בתוך הקסטה התחתונה יונח צמר זכוכית בצפיפות 24ק"ג/מ"ק בעובי 5 ס"מ .שכבה נוספת תידחס ע"מ ליצור מגע בין הצמר לתחתית הקסטה העליונה כדי ליצור אפקט אנטי-דרם שיסנן רעשים כשיורד גשם. המגע הרציף של הצמר עם האלומיניום נותן את אפקט האנטי-דרם. 4.9.6המשאבות של ת.ש .החדשה המשאבות תהיינה משאבות לביוב גולמי ,טבולות במבנה להרכבה בתא רטוב ,מנוע 105קוו"ט ,דוגמת 3231/665מנוע 35-45 -4AAקוטר אימפלר 370 מ"מ של חב' FLYGTאו ש"ע מאושר ע"י המפקח ותכלולנה: מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 63 - בידוד ליפופי מנוע דרגת "."H - הגנה בפני התחממות בליפופים של הסטטור. - הגנה בפני התחממות מיסב עליון ותחתון. - הגנה בפני חדירת מים לתא שמן המנוע. הגנה בפני לחות במנוע. המשאבות יסופקו עם מערכת אלקטרונית המורכבת בלוח החשמל ומקבלת את החיוויים מהגנות המשאבה. - כבל חשמלי להתנעה ישירה באורך 15מ' מסוג 2x50( ,HO7RN-Fמ"ר) 2עם כבל נוסף להגנות באותו אורך .הכבלים יהיו מקטע אחד. - שרשרת הרמה מ-פלב"מ .316 המנועים יתאימו לפעולה עם ממיר תדר סטטי בתחום תדרים 25-50הרץ .הספק המנוע יכסה את כל תחום עומד הסניקה 50-25מ' במהירות מלאה של 50הרץ ללא הגבלת זמן בפעולה רצופה. נקודת העבודה הבסיסית תהיה 420מ"ק/שעה ,לחץ עבודה 40.6מ'. נתוני המשאבות יהיו כדלהלן ב 1,475-סל"ד: 83.33 111.11 138.89 ספיקה, ליטר/שניה אפס (מגוף סגור) 27.78 55.56 ספיקה, מ"ק/שעה 0 100 200 300 400 500 עומד ,מ' 53.9 50.8 47.8 44.6 41.3 37.9 נצילות% , 0 25.9 46.8 59.2 66.8 66.8 4.9.7משאבות ,מגוב מכני ודחסן על הקבלן להבטיח שהציוד שמוצע יתאים לנדרש .המחירים יכללו הספקה והתקנה של הציוד על כל מרכיביו .הציוד וכל רכיביו יהיו מוגני פיצוץ. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 64 על הקבלן לצרף את כל הנתונים הטכניים של הציוד כגון :מדות ,משקל ,עקומות הפעולה ,הספקי מנועים ,נצילויות ,מעבר חופשי וכו' ,על מנת שאפשר יהיה לקבוע בעת בדיקת המכרז באם הציוד מתאים. לגבי המשאבות יש לשים לב במיוחד: א. הספק המנוע 105קילוואט כולל רזרבה של 15%לפחות. ב. NPSHעד ספיקה של 430מ"ק/שעה לא יותר מ 5.5-מ' (קו חדש). ג. NPSHעד ספיקה של 460מ"ק/שעה לא יותר מ 5.5-מ' (קו ישן). ד. מאפייני עקומות השאיבה. 4.9.8אביזרים -כללי האביזרים והאוגנים יהיו ללחץ עבודה 16אט' מסוגים כמפורט להלן ,אביזרים שעבורם לא צוין הסוג ,יהיו מסוג מעולה והקבלן יגיש את רשימת האביזרים הנ"ל סוגיהם ואפיוניהם לאשור המפקח לפני רכישתם .מחירי האביזרים יכללו את כל הברגים ,שיהיו כולם מנירוסטה ,והאטמים הדרושים .לפני רכישת האביזרים על הקבלן לבדוק היטב את התאמת רשימת האביזרים שבפרק הספקת ציוד בכתב- הכמויות לתכניות .כל אביזר מיותר שיירכש ע"י הקבלן יישאר בבעלותו ולא ישולם לקבלן עבורו .חיבורי האביזרים ,האוגנים ,דרסרים וכו' אשר ,יבוצעו ע"י מוטות ההברגה יסגרו ע"י שני אומים מכל צד סה"כ 4אומים לבורג. 4.9.8.1מגופי טריז כל המגופים יהיו מגופי טריז ללחץ עבודה 16אט' מלבד מגופי היניקה שיהיו ללחץ 6 אט' לכל הפחות( ,לא תשולם תוספת עבור הספקת מגוף בלחץ גבוה יותר). מבנה CAST IRONעם צפוי פנים וחוץ ברילסן או שוו"ע מאושר .המגופים יהיו עם מעבר מלא ללא כל צמצום בקוטר .הגומי של הטריזים יהיה עמיד לביוב גולמי כדוגמת .NBR המגופים יהיו מטיפוס קצר. המגופים עם כוש בלתי מתרומם מנירוסטה מס' .316המגופים יהיו עם מפעילים חשמליים לפתיחה וסגירה חשמלית ,בנוסף לאפשרות לפתיחה וסגירה ידנית ע"י גלגל אינטגרלי של המפעיל .ההכנה למפעיל החשמלי תעשה ע"י תושבת אוגן גודל עפ"י תקן .ISO 5210 ספק אפשרי למגופים "הכוכב" או ש"ע. כאמור לעיל -אין לרכוש מגופים לפני שאלה יאושרו ע"י המפקח ומשרד התכנון. המגופים יתאימו לדרישות תקן ISOוהתקן הישראלי מס' 61ויעברו את בדיקת אנשי מכון התקנים הישראלי. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 65 4.9.8.2מפעלים חשמליים המפעילים החשמליים יהיו מדגמים המתקדמים המצויים דוגמת IQ PROמתוצרת חב' ,Rotorkויכילו את כל אמצעי תפעול ,בקרה ,הגנה ,אינדיקציות והתראות, במבנה אינטגרלי. המפעילים החשמליים יתאימו למתח של 400וולט ± 10% ,תלת פאזי ,בתדירות של 50הרץ. ההספק החשמלי והמכני של המפעיל וכן המומנט שהוא יכול להפעיל ,יהיו ב25%- גבוהים מהספק נומינלי ומומנט נומינלי נחוצים ,לפי נתוני היצרן והתקנים הרלבנטיים להפעלת מגופים וסגרים. מהירות סיבוב תקבע כך שפתיחה וסגירה לא יהיו במהירות גבוהה יותר מ 250 -מ"מ לדקה ,אלא אם צוין אחרת. המפעילים המיועדים להתקנה על מגופים אופקיים יצוידו בתמסורת 90מעלות בין המגוף לבין המפעיל. המפעילים יהיו מיועדים להתקנה חיצונית או בסביבה קורוזיבית של ביוב גולמי, ללא כל הגנה נוספת .מארז המפעיל יהיו ברמת אטימות של .IP68קופסת חיבורים, מערכת הנעה ,מערכת בקרה ואלקטרוניקה יהיו כל אחד מופרד באטימה כפולה מיתר המערכות. כדי להבטיח קיום רמת אטימות הגבוה של המארז יתאפשר שינוי כיוון דרגת מומנט, מתגי פתוח /סגור ואפיון מגעי זיהוי אחרים ללא צורך בפתיחת המארז (באמצעות שלט חיצוני) ,גם בהעדר הזנה חשמלית באתר. מערכת חשמל ובקרה תהיה במארז מוגן רעידות. חומר מבנה צריך להתאים לתנאי סביבה קורוזיביים ,ללא פינות חדות ומתאים להגדרות מפרט .LM20 (ASTMA316), Marine Alloy כל הברגים והאומים יהיו מ-פלב"מ .316 כפתורי הפעלה יהיו מסוג non-intrusiveלמניעת חדירת מים ואבק למפעיל והפעלה נוחה. תצוגת נתונים ( )LCDניתנת לסיבוב לקריאה נוחה בכל כיוון התקנה של המפעיל. מנוע והגנות חשמליות. מנוע יהיה ברמת בידוד ,Fומתאים להפעלה רציפה במשך 15דקות בטמפ' 40מע' צלזיוס ,או לפחות פי שניים מזמן פתיחה /סגירה מלאה של המגוף (הארוך ביניהם), במומנט ממוצע של 25%מעבר למומנט מירבי של המגוף. המנוע יהיה מוגן כנגד עבודה עם פחות משלוש פאזות. המנוע יכיל הגנה תרמית. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 66 ניתוק חשמלי ומכני של המנוע יהיה ללא צורך בניקוז שמן שבמארז. מנוע יכבה בעת עצירה עקב מצב נעילת מגוף. הגיר יהיה אטום לחלוטין ,ומסוכך בשמן שיחזיק בשימוש 5שנים לפחות. הגיר יתאים לעבודת המפעיל בכל כיוון וזווית התקנה .הגיר יתאים להפעלת מכת פטיש. המפעיל יהיה מצויד במפסקי TORQUEו LIMIT -ניתנים לכוונון ,לעצירת המנוע במצב פתיחה וסגירה מלאים .מערכת ההגנה תנתק את המנוע במקרה של עליית המומנט ( (TORQUEלפני השלמת מהלך הסגירה .הגיר יכלול אפשרות להפעלת "מכות פטיש" אוטומטיות בכל עת של תחילת מהלך הפעולה (סגירה או פתיחה). המערכת האלקטרונית המסופקת עם המפעיל ,תתקן באופן אוטומטי את כיווני הפתיחה והסגירה ,גם במקרה של שינוי פאזות. המערכת תכיל גלגל להפעלה מכנית ומנוף בורר מצב .הגלגל ומנוף בורר המצב ,לא יסתובבו או ינועו בזמן פעולת המפעיל. תסופק ידית בוררת מצבים" ,ידני -אוטומטי" ניתנת לנעילה ,לבחירת מצב העבודה. בברירת מצב "ידני" ,סיבוב הגלגל עם גיוון השעון ,לסגירה. בברירת מצב "אוטומטי" הגלגל יהיה מנוטרל. המערכת צריכה לאפשר לעבור למצב ידני בעת חירום גם אם המפעיל בפעולה ,ללא גרימת נזק למנוע המפעיל. המפעילים יכילו מגעים ( )inputלהפעלה מרחוק. המפעיל יכיל מגעים ( )outputהניתנים לתכנות לצורך אינדיקציה של נתונים (עד 4 אפשרויות). המפעיל יכיל תצוגה דיגיטלית מקומית רציפה באחוזים ,למצב המגוף (הניתנת לסיבוב) ,ממצב סגור לגמרי ( )100%עד מצב פתוח לגמרי ( .)0%התצוגה תכלול 3 סמנים מצוירים שיאותתו בעת תקלה ,ויאפשרו זיהוי של סוג התקלה: תקלה מכנית (מגוף תקוע ,מאמץ יתר וכו'). תקלה חשמלית (חוסר מתח ,איבוד פאזה וכו'). תקלת תקשורת (ניתנה פקודת חרום ,אין אינדיקציות וכו'). המפעיל יצויד במגע מתחלף ( )outputשיופעל בכל אחד מהמצבים הבאים: איבוד פאזה. איבוד מתח במערכת ההפעלה. הופעל מתג הפעלה ידנית. הופעל מתג עצירה ידני. פעולת המפעיל הופסקה בגלל חימום יתר או יתרת זרם. סוללה ריקה. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 67 תנאי עבודה של המפעילים יהיו: עד 60הפעלות בשעה לפתיחה וסגירה בניצולת זמן של עד .25% המפעיל יצויד באוגר נתונים פנימי שיאפשר ניתוח תהליך הפעולה האחרונה ,ונתונים ממוצעים מכל הפעולות עד כה (לצורך הסקת מסקנות לתחזוקה). תהיה אפשרות לתקשורת סלולרית (לצורך איתור תקלות ושינוי קונפיגורציות) בממשק אינפרה–אדום עם תוכנת הפעלה מקוונת. יסופק תכנת שיאפשר הכנסת נתונים קבועים (קונפיגורציה) והפעלת הצג הדיגיטלי ללא צורך בפתיחת המפעיל. 4.9.8.3משדר לחץ אלקטרוני מד הלחץ הדיגיטלי יהיה מ-פלב"מ מתאים לעבודה במי ביוב גולמי ויחובר במקביל למנומטר האנלוגי לקו העלייה באמצעות צינורות מגולוונים " 1" – 1/2עם מגוף לניתוק ומערכת ניקוז. מד הלחץ יהיה רציף מוגן נגד קורוזיה בסביבה אגרסיבית מתאים לביוב גולמי ללחצים ממינוס 10מ' ועד פלוס 100מ' .דרגת מיגון של המד תהיה IP65יציאה 4-20מילי אמפר. 4.9.8.4מד ספיקה אלקטרו-מגנטי מד המים המגנטי יהיה קומפקטי 12" מוגן נגד קורוזיה בסביבה אגרסיבית ומוגן ,EMIמתאים לביוב גולמי מכויל למדידת ספיקות בתחום 0-5000מק"ש ,כולל קופסת תצוגה שתורכב על המד עם קריאה לספיקה הרגעית וסכום לכמות השפכים הכוללת שזרמה .דרגת המיגון של המד תהיה ,IP67יציאה 4-20מילי אמפר ופולסים ,מגע יבש לסימון מצב תקלה .המחיר יכלול טבעות הארקה וכל הדרוש להתקנה מושלמת .המד יהיה מסדרת OPTIFLUXשל חב' KROHNEאו ש"ע מאושר על ידי המפקח. 4.9.8.5שסתומים אל-חוזרים השסתומים האל-חוזרים יהיו מתוצרת "ארי" טיפוס "ארז" דגם NR-040Fלביוב גולמי ללחץ עבודה 16אט' עם צירים מאורכים משני צידיהם .על הצירים ,משני צידי השסתום ,יותקנו מנופים עם משקולות שניתן לווסת את מקומן .המנופים יותקנו על הציר עם הבטחה שתבטיח נגד החלקת המנופים על הצירים .כמו כן יותקן על הציר מפסיק גבול רגיש לפקוד חוסר זרימה .המפסיק יהיה בדרגת איטום .IP66המנופים יותקנו באופן שבזמן זרימה כאשר השסתום יהיה פתוח הם יהיו מוטים בזווית 45 כלפי מעלה ,וכאשר יהיו סגורים יהיו מוטים ב 45 -כלפי מטה .השסתומים יכללו מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 68 מכסאות בקורת מחוברים בברגים המאפשרים ניקוי ותיקון השסתום מבלי לפרקו מהקו .השסתומים יהיו עם צפוי אפוקסי קלוי בתנור. 4.9.8.6מנומטר אנלוגי המנומטר יהיה מ-פלב"מ ,מתאים לעבודה במי ביוב גולמי ,לתחום מדידה מינוס 10מ' עד פלוס 50מ'. המנומטר יחובר לקו העלייה באמצעות צינורות מגולוונים קיימים 1" - ½" עם מגוף, וכן תותקן מערכת ניקוז למנומטר. 4.9.8.7סגרי קיר יותקנו 3סגרי קיר דו כיוונים 3 :סגרי קיר עגול מ-פלב"מ ST.ST. 316מותאם לפתח בקוטר " 16בכניסה והיציאה של תא מפזר בתוך ת"ש ,כולם עם מפעיל חשמלי. הסגר יבטיח אטימה ויתאים לעומד 8.0מ' לפחות .לא תאושר כל נזילה. יצרן הסגר יבקר בשטח ויספק אישור להתקנת הסגר בפועל עפ"י הנחיותיו ,ואחריות לפעולה תקינה של הסגר למשך 10שנים .אום ההנעה יותקן בראש הציר בצורה שלא תאפשר כל מגע בינו לבין הזורם .הסגר יסופק עם חצובה חרושתית למפעיל ,המצופה בפוליאסטר טהור או אפוקסי קלויים בתנור העמיד בקרינת .U.Vאו תמוכות פלב"מ לתמיכת המפעיל כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות .הרכבת המפעיל החשמלי והתאמתו תעשה ע"י יצרן השערים במפעל. מבנה הסגר כולל: גוף פלב"מ ST.ST. 316בעל מסגרת קדוחה לעיגון לקיר באמצעות ברגים ,פתח עגול ותושבת אטימה מ-פלב"מ המהווה חלק אינטגרלי מגוף הסגר .לגוף יחוברו מסילות פלב"מ ST.ST 316באורך מתאים המאפשר פתיחה מלאה ללא הישלפות המדף. מבנה המסילות יבטיח הידוק מדף הסגר אל תושבת האטימה .מדף הסגר עשוי פלב"מ ST.ST. 316ועליו יותקן אטם ניאופרן מגופר או אטם ניאופרן מסוג .J-SEALהאטם מותקן בצורה המונעת כל פגיעה בו במידה ומדף הסגר ייסגר על מוצקים. בגוף הסגר ובמדף לא יהיו כל מגרעות ,זיזים או בליטות העלולים ללכוד פסולת. הציר יהיה מוט מקשר מתרומם בחתך מלא עשוי פלב"מ ST.ST. 316וייתמך באמצעות מסבי קיר שיותקנו כל 100ס"מ לכל היותר .מומנט מקסימלי שיידרש להפעלת הסגר יהיה .nm 140 חיבור מסגרת הסגר לקיר הבטון יבוצע על ידי מוטות הברגה מנירוסטה בקוטר שלא יקטן מ .M-16 -המוטות יותקנו בקיר על ידי מיתדים כימיים מתוצרת שתאושר על ידי הפיקוח ובעומק אשר יוגדר על ידי היצרן. במקרה של התקנת הסגר בתחתית תעלה או סמוך לרצפת הבור .התקנתו תהיה FLUSH INVERTהכוללת אטם סטטי העשוי ניאופרן. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 69 פילוס מסגרת הסגר על קיר הבטון יבוצע בשיטה של אום פנימי ואום חיצוני .המרווח בין מסגרת הסגר לקיר הבטון ימולא בחומר GROUTבלתי מתכווץ מתוצרת שתאושר ע"י המפקח. על הקבלן לספק רשימת התקנות של הסגרים המוצעים בחמישה מתקנים לפחות אשר פועלים חמש שנים לפחות בקטרים ובלחצים זהים לנדרש במכרז. הרשימה תכלול את פרטי המזמין איש קשר מטעמו ,המתכנן ואיש קשר מטעמו, מיקום ואופי ההתקה ,שנת ההתקנה ,תיאור השער ולחץ עבודה. 4.9.9צינורות בתוך התחנה (למעט צינורות אינסטלציה סניטרית) צביעת חלקי מתכת באפוקסי קלוי בתנור בהתקנה מעל מפלס +0.00ועד מפלס אדמה צביעת צינורות פלדה וחלקי מתכת באפוקסי תבוצע כדלקמן (הצבעים תוצרת טמבור): א. ב. חלקים וצינורות שחורים .1 הכנת השטח לצביעה ע"י ריסוס סלון חול בלבד. .2 2שכבות צבע יסוד אפוקסי .60/30 .3 2שכבות צבע עליון אפוקסי 60/31בגוון אפור. חלקים וצינורות מגולוונים .1 2שכבות צבע יסוד אפוגל. 2שכבות צבע עליון אפוקסי 60/31בגוון אפור. .2 עובי השכבות 60 -מיקרון כל אחת. 4.10מסגרות עבודות המסגרות כוללות התקנת סולמות ,סבכות ומסגרות להשענת הסבכות 4.10.1 שיותקנו לפני היציקה ,מעל פתחים .פרטי המסגרות לפי התכניות המפורטות. הסולמות יותקנו מצינורות ראשיים 1¼" מחוזקים אל הקיר מצינורות ,1¼" ושלבים מצינורות .¾" השלבים יורכבו ע"י קדוח חורים בצינורות הראשיים "¼ 1מתאימים לקוטר החיצוני של השלבים ,¾" הכנסת השלבים לחורים הנ"ל מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 70 באופן שיגעו בדופן הפנימית הנגדית של הצינור הראשי ,וחבור השלבים אל הצינורות הראשיים ע"י ריתוך .הסולמות יותקנו מצינורות נירוסטה מס' .316 4.10.2 צביעת חלקי מתכת של קורת פלדה דיפון חפירה של ת.ש .נוספת ,מתוכננת א .ציפוי קורות פלדה לקירות בטון מזוין טרם אספקתן לאתר: על הקורות להיות במצב נקי ,יציב וללא חלודה או כתמי חלודה ,חלקים רופפים ועוד. יש להסיר כל זיהום אפשרי ע"י ביצוע ניקוי חול לדרגה .SA 2.5 יש לוודא כי הפלדה לבנה לאחר ביצוע הניקוי ולחזור על הפעולה בהתאם לצורך. יש לצפות הברזל ב 3-שכבות בעובי 200מיקרון כ"א ( 500גר'/מ"ר לשכבה) ובעובי כולל מינימלי 500מיקרון ,בציפוי מסוג "סיקה פרמקור" .3326 EG-H קידוחים שנעשו בתשתית עבור ברגים וכד' – יש ליישם ציפוי באותו הנוהל. המתנה לייבוש מלא ושירות -כמתואר בדפי המוצר הטכניים של הציפוי. ב .ציפוי קורות תומכות – בתוך הבריכה .1 ניקוי הברזל מחלודה (מזהמים באופן מוחלט ע"י ניקוי חול לדרגת SA .)2.5 .2ביצוע 3שכבות "סיקה פרמקור" 3326 EG-Hבנות 200מיקרון כ"א (500 גר'/מ"ר לשכבה) על פני הברזל. יש לבצע את כל העבודות בהשגחת חב' "סיקה" או שוו"ע מאושר. הקבלן יהיה בעל הסמכה מחב' "סיקה" או שוו"ע מאושר. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 71 4.11מתקן לנטרול ריחות כחלופה למתקן הטיפול ע"ב פחם קטליטי כמתואר להלן ,לרבות כמתואר בכתב הכמויות, יוכל המזמין לדרוש התקנת מתקן טיפול ע"ב ביולוגי. תוספת התשלום אשר תידרש ,אם תידרש ,בגין המתקן הביולוגי תשולם בנוסף לעלות המתקן הקטליטי ותכלול גם את כל הציוד והאביזרים הדרושים והשינויים וההתאמות שיידרשו במבנה ובקונסטרוקציה. תוספת התשלום כאמור תשולם אך ורק במקרה והמזמין יממש את זכותו כאמור כאן. טיפול במטרדי ריח 4.11.1 לתחנה יותקן מתקן לטיפול במטרדי ריח ע"י פחם קטליטי ,שיוצב על גג המבנה הקיים של הדיזל-גנרטור. המתקן יבטיח שיהיו לפחות 12החלפות אוויר בחלק היבש בו נמצאים אנשים ולפחות 6החלפות אוויר בחלק הרטוב של תחנת השאיבה הקיימת ובנוסף יהיו 3-4החלפות אוויר בתחנת השאיבה התת-קרקעית כאשר זו לא תופעל. המתקן יבטיח שיהיו לפחות 6החלפות אוויר בתחנת השאיבה התת-קרקעית המתוכננת ובנוסף יהיו לפחות 6החלפות אוויר בבור הרטוב של התחנה הקיימת באותה עת .תכנון זה מניח שתחנות השאיבה לא יופעלו במקביל – בכל עת תופעל רק תחנת שאיבה אחת. מפרט טכני 4.11.2 מידות המתקן – א ,5050-ר ,4050-ג.2600- חומר מבנה המתקן – HDPEעמיד בקרינת UVוכימיקלים ,מעטפת חיצונית בטון. 2חלזונות הוצאת פחם – פלב"מ 316מצופה 2+HDPEחטיבות אביזרים ()Gear box 2+מנועים 2כ"ס. צנרת אויר בקוטר 250מ"מ מחומר .HDPE/PE מערכת שטיפה – ספיקה מינימאלית של 10ק/ש ולחץ מינימאלי של 2בר. 2מפוחים לספיקה של 2500ק/ש כל אחד ,חומר מבנה .PE מיכל לנטרול חומציות וויסות Phבנפח של 2ק' ,חומר מבנה .PE יחידות מדידה – 1מדידת ריכוז H2Sבכניסה למערכת ו 1-ביציאה מהמערכת. יחידת מדידת Phבמי שטיפה. ברזי שטיפה כדוריים. צנרת שטיפה בקוטר ,63חומר .PE מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 72 פחם פעיל קטליטי מסוג Desorex PI 50 Kתוצרת Donau Carbon GmbH &Co.KG בנפח 13.4ק' ( 6.7טון). יחידה להפרדת שומן ,בכניסה למערכת לפני פחם פעיל. משקל המערכת 42טון. פעולת המערכת 4.11.3 מפוחי המתקן שואבים את האוויר המזוהם דרך שכבות של פחם פעיל .פחם פעיל מנטרל וסופח את המזהמים ,אויר נקי נפלט לאטמוספרה .את פעולת ומפרט של פחם פעיל הקטליטי ניתן לראות במסמך המצורף של יצרן הפחם חב' Donau Carbon .GmbH &Co.KGהמתקן שואב את האוויר המזוהם משני מקורות כפי שמוגדר ע"י המזמין ,מהתחנה הקיימת ומהתחנה המתוכננת .במידת הצורך ניתן להגדיל את ספיקת היניקה וגם להחליף בין מקורות השאיבה סה"כ ספיקה של המתקן 5000 קוב/שעה .ניתן לבצע פעולות תחזוקה במתקן מבלי להפסיק את פעולת המתקן .מים לאחר שטיפת הפחם מוזרמים למיכלי אגירה לוויסות רמת חומציות לפני הזרמה לקו שפכים עירוני. תחזוקת המערכת 4.11.4 שטיפות של פחם פעיל – כל 12חודשים יש לבצע שטיפת פחם פעיל ע"י מערכת השטיפה בנפח של 25ק' מים (ניתן לבצע 4שטיפות) .מים אחרי השטיפה יטופלו ע"י מערכת לנטרול Phומשם ניתן להזרימם לקו השפכים עירוני. החלפת פחם – החלפת הפחם הרווי תיעשה בתום השנה החמישית .את הפחם המשומש יש לשלוח לרמת חובב .מפריד שומנים – יש לשטוף או להחליף אחת לשנה. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 73 4.12מפרטים לעבודות חשמל כללי 4.12.1 במסגרת הקמת תחנת שאיבה חדשה ומבנה חשמל חדש ושדרוג תחנת השאיבה הקיימת יש צורך בייצור מערכות ובביצוע עבודות חשמל המשלבות מערכות כח, פיקוד ובקרה ,מכשור ומחשוב .העבודה תבוצע עבור הקבלן הראשי ע"י קבלן רשום בענף החשמל בפנקס הקבלנים (הסימול )160בסווג כספי א -3לפחות אשר לרשותו צוות בעלי מקצוע מיומנים המסוגלים לספק שרות לצרכן זה על פי דרישתו .במידה והקבלן הנ"ל נעזר בשרותי קבלני משנה ,יהיו גם הם קבלנים רשומים בענף כנ"ל ויידרש אישור המזמין לפעולתם. הקבלן יעסיק חשמלאים בעלי רישיונות מתאימים לפי החוק. לקבלן הראשי ולקבלני המשנה יהיה ניסיון מוכח בתחום או בתחומים שבהם יעסקו. 4.12.1.1 4.12.2 היקף העבודה: .1 הגבלת חיבור ח"ח. .2 לוח חשמל ופיקוד חדש. .3 התקנות חשמל. .4 מערכת מיגון פריצה. .5 מערכת גילוי גזים מסוכנים. .6 מערכת גילוי וכיבוי אש. .7 תאורת חוץ תנאים כלליים .1 .2 .3 על הקבלן לבדוק את התוכניות וכתבי הכמויות והתאמתם למצב המבוקש. באחריות הקבלן להתאים את ההכנות לבצוע ואת הבצוע עצמו לקבלני הבניה והפיתוח וכמו כן לספקי הציוד. רואים את הקבלן כמי שהתחשב בכל התנאים והגורמים הקיימים בשטח והמבוקשים לבצוע בתוכניות. הקבלן ינקוט בכל האמצעים כדי להבטיח פעולה רצופה של התחנה ללא גלישות בכל שלב של נוכחותו באתר עד למסירת המתקן למזמין ,כולל במצבים של ניתוקים וחיבורים בצנרת ובחשמל .תמורה על כך כלולה במחירי החוזה. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 74 .4 .5 .6 .7 4.12.3 4.12.4 המחירים הרשומים בהצעה יכללו את כל ההוצאות הכרוכות בהכנת התכניות לביצוע ,בבצוע העבודה ,העדכונים ,הבדיקות והאחריות .אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תהיה בו עילה לתוספת מחיר. ביצוע שינויים בתוכניות הנדרשים ע"י המתכנן לפני בצוע העבודות לא יהווה כל עילה לתוספת מחיר מצד הקבלן. הכמויות הינן באומדן .המזמין רשאי לשנות את הכמויות :להוסיף ,להוריד או לבטל כמויות ללא כל שינוי במחירי היחידה בכל כתב הכמויות. באם לא נרשם אחרת ,מחירי היחידה מתייחסים לאספקה ,התקנה ,בדיקה, חיבור והפעלה מושלמים של היחידה כולל את כל חומרי העזר ועבודות העזר הנדרשות לשם בצוע מושלם ,תיקני ונאות של העבודה. חוקים ותקנות עבודות החשמל תבוצענה עפ"י: חוק החשמל בהוצאתו האחרונה ,בכפוף לתקנות ,לשינויים ולעדכונים שיצאו .1 במסמכים שונים לאחרונה. תקנות משרד האנרגיה. .2 תקנות חברת החשמל. .3 תכניות והוראות המתכנן. .4 מפרט לעבודות חשמל 08של משהב"ט על כל נספחיו הרלוונטיים. .5 כל יום ירשם יומן עבודה הכולל :מספר עובדים ,היקף בצוע ,חומרים .6 שהותקנו ,מספר שעות עבודה באתר ,עיכובים ואירועים מיוחדים. היומן ייחתם ע"י המפקח שיבקר באתר. סעיף זה הינו באחריות הקבלן. במידה וישנן אי התאמות בין המסמכים ,התוכניות או ההוראות השונות, .7 התיאור בכתב הכמויות הוא הקובע. חומרים וציוד הקבלן יספק את הציוד הרשום בכתב הכמויות ,לציוד שעבורו לא רשום דגם, ירשום הקבלן את הציוד המוצע על ידו .בכל מקרה ,יתקין הקבלן את הציוד הרשום בכ"כ ואת המוצע על ידו רק באשור המתכנן. כל החומרים והציוד יהיו מתאימים לעבודה בסביבה קורוזיבית של תחנת שאיבה ותעלות פתוחות של שפכים גולמיים. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 75 אחריות ובדיקות 4.12.5 אחריות הקבלן הינה לכל פריט במערכת שסופק על ידו במסגרת פרויקט זה. אחריות זו הינה כלפי המזמין .אישור המהנדס מטעם המזמין אינו משחרר את הקבלן מהאחריות הנ"ל. תנאי שטח 4.12.6 הקבלן אחראי לניקיון וסדר באתר .פינוי חומרים ועודפים יבוצע על ידו ועל חשבונו ,כולל שברי הריסת בניה ,חתיכות צינורות ,חוטים וכו'. הקבלן ישאיר את המתקן נקי ומסודר במשך כל תקופת עבודתו וידאג לכך שגם צוותי המזמין יוכלו לטפל במתקניהם ללא כל הפרעה. התארגנות 4.12.7 התארגנות הקבלן לרכישה והזמנת הציוד ,תיקח בחשבון שלא כל הפריטים קיימים במלאי בידי ספקי הציוד ונותני השרות .יש להזמינם מראש ,כך שיהיו בידי הקבלן בעת תחילת העבודה ולא יגרם עיכוב ללוח הזמנים. אחסון הציוד עם הרכבתו ,יבוצע על פי הנחיות היצרנים והאחריות על כך חלה גם כן על ה"הקבלן". תכניות ותכנון 4.12.8 .1 הקבלן יכין על חשבונו ויגיש לאישור המפקח סט תכניות חשמל מפורטות לבצוע עבור כל המערכות המבוצעות במסגרת פרויקט זה. .2 הקבלן יעדכן את התוכניות לאחר הבצוע ( )AS MADEעל חשבונו ויעביר אותן לבדיקה ואישור מתכנן .העדכונים יבוצעו בשרטוט ממוחשב תואם את המקור ומקובל על המתכנן .עדכון זה יכלול את כל סוגי הציוד ,נתוניו החשמליים ,מספרי חוטים ,מהדקים ומגעים. .3 לפני בצוע לוחות החשמל ,יבצע הקבלן על חשבונו ,תכנון מפורט למיקום האביזרים ב-קנ"מ ,1:10כולל מספרי חוטים ,סרגלי מהדקים ומגעים של הציוד המוצע וכן רשימת אביזרים ,הכוללת תוצרת וסוג .תכניות אלו יש להעביר לאשור המתכנן ולקבל את אישורו בכתב כתנאי מוקדם לתחילת יצור ובנית הלוחות. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 76 4.12.9 חיבור חשמל ראשי 4.12.9.1 כללי תחנת השאיבה הקיימת מוזנת ע"י חיבור לרשת הארצית ע"י חיבור 160X3אמפר במתח נמוך 400וולט .במסגרת פרויקט החיבור הנ"ל יוגדל לחיבור 400X3אמפר. 4.12.9.2 מפרט ליצור לוחות חשמל 4.12.9.3 מבנה הלוחות מבנה הלוחות יהיה מפח פלדה מגולוון 2מ"מ לפחות וקונסטרוקציה נושאת מפרופילים ,הכל צבוע או מגולוון ומיועד לענות לדרישות התקן בנושאי מבנה, מאמצים מכאניים ,זרם ,זרם יתר ,זרם קצר ,טמפ' ,פיזור חום וכו'. הלוח יכיל את כל ציוד העזר הדרוש לבניה תקנית ונכונה לפי התקן לבנית לוחות מתועשים ( ,)IEC-439-1ת"י IP65 61419להתקנה חיצונית ו-ת"י IP54להתקנה פנימית. בדלתות יותקן התקן אטימה-גומי אטימה .סגירת הדלתות תבוצע ע"י שלושה סגרי פרפר .ללוחות חיצוניים יותקנו דלתות חיצוניות ,גגון וסידור נעילה ע"י מנעול תליה (כחלק בלתי נפרד ממבנה הלוח) .הלוח יכיל את הציוד הרשום בכתב הכמויות והתוכניות המצ"ב .צביעת הלוחות תבוצע בשיטה אלקטרוסטטית בצבע אפוקסי. התאים יהיו בגובה 210ס"מ .עומק ורוחב כדרוש בהתאם לרשום בכתב הכמויות. רוחב מינימלי לתאים יהיה 60ס"מ. בתוך התאים תותקן קונסטרוקציית עזר ופלטות מגולוונת לנשיאת הציוד הדרוש. הפלטות תהיינה בעובי וחוזק מתאים ,כך שלא יהיה מצב שהפעלת מגען או ציוד תגרום לזעזועים או רעידות של הציוד או הציוד הסמוך .לציוד המחוזק לפלטות הפח ,יותקן אום נגדי מעבר לפלטה ,שיקבע במקומו ע"י סמרור. לא יתקבל ריתוך אשר נעשה על הפלטה המגולוונת ,אלא אם כן בוצע לפני גילוון הפלטה. בלוח יותקנו מספר פסי חיזוק לכבלי הכניסה והיציאה בתחתית ובחלקו העליון של הלוח ,לכל רוחב הלוח .הכניסות והיציאות מהלוח תהיינה כלפי מעלה ומטה. הלוח יותקן להעמדה ע"ג קונסטרוקציית מתכת או בטון. מעבר כבלים דרך דפנות או רצפות יבוצע דרך אטמים מסוג אנטיגרון. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 77 4.12.9.4 ציוד הגנה בלוחות ציוד ההגנה בלוח מיועד לעמוד בזרמי קצר כמוגדר ע"י המתכנן. פסי צבירה מנחושת בלבד ,לזרם הדרוש כרשום בתוכניות ,יותקנו בחלקו העליון של הלוח. פסי הארקה בחצי מחתך פסי הפאזות ,אך לא פחות מאשר לזרם ,160Aיותקנו קרוב לחזית ,באזור הפנל התחתון של הלוח ,כך שהחיבורים יהיו גלויים לעין ולטיפול. חוטי הארקת יחוברו ע"י נעלי כבל תקניות ויהודקו באמצעות בורג עם אום החל מחתך 10ממ"ר (כולל). פסי צבירה ראשיים ומשניים ,כניסות למפסקי זרם ,מגענים וחלקים חיים אחרים, יוגנו בפני מגע מקרי ע"י פלטות פרספקס ,בעובי של 4מ"מ. מהדקי היציאה יהיו פלסטיים מודולריים נשלפים על המסילה ומסומנים כסימון מקרי של יצרן המהדקים .המהדקים יותקנו בחלקו התחתון ו/או העליון של הלוח. לחוטים בחתך של 1.5ממ"ר ,יותקנו מהדקים בחתך של 4ממ"ר ,לחוטים בחתך של 2.5ממ"ר ,יותקנו מהדקים בחתך של 6ממ"ר וכו'. בקצוות כל סט מהדקים יותקנו סופיות (סטופרים) למניעת הזזת המהדקים .על גבי סופיות אלו יסומן מספר קבוצת המהדקים TBבסימון המקורי של יצרן הציוד. כבלים למנועים יחווטו ישירות לציוד .יש להשאיר מקום למעבר וקשירת כבלים אלו. מסילות לציוד ל-מאמ"תים למהדקים ,לציוד פיקוד וכו' יהיו מסוג . סימון הציוד 4.12.9.5 הציוד יסומן על הדלתות ,על הפנלים ע"י שלטים חרוטים מוברגים או מסומררים. על הציוד יודבקו שלטים כנ"ל בדבק אפוקסי .תוכן השלטים יילקח מהתכניות. רשימת השלטים עם התוכן הנדרש תוגש לאישור המהנדס. 4.12.9.6 חוטי החיווט כל החוטים יסומנו לפי מספר מכשיר עם מספר מהדק או שם סרגל מהדקים עם מספר מהדק .חוטי הפזות יסומנו לפי שם מספר פזה. החתך המינימלי לחיווט יהיה 1.5ממ"ר. חוטי פאזות יהיו בצבע חום .חוטי פיקוד 230Vיהיו בצבע כחול או סגול ואפס יהיה בצבע שחור. כל חוטי האפס והארקה יסומנו גם הם לפי "מספר רץ". מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 78 רק חיווטי פיקוד ובקרה ,השייכים למערכת הבקר המתוכנת בלוח הכוח ובלוח הבקר במתח של ,24Vיבוצעו ע"י חוטים גמישים בחתך של 0.75ממ"ר. מעבר חוטים מהתאים אל הדלתות ,יבוצע ע"י חוטים עטופים בבנד ספירלי שקוף המיועד למטרה זו ,כולל חיזוקים על הדלתות ועל דפנות הלוח .החיזוקים יודבקו ע"י דבק אפוקסי ולא ע"י מדבקה. קבוצות מאמ"תים יחוברו ע"י מסרקי חיבור של יצרן ה-מאמ"תים כולל סגירות צד מקוריות למניעת מגע מקרי. יש להשתמש בדסקיות "צלחת" לחיבור אביזרים חשמליים כגון פסי צבירה וציוד, פרט לחיבורים מקוריים של יצרני הציוד ,המסופקים עם הציוד החיבורים החשמליים .החיבורים יבוצעו עפ"י תקן .DIN 43678פסי צבירה משניים מדורגים ומוגנים תוצרת חברת "חש" מנחושת בלבד .הידוק החוטים יהיה ע"י בורג הלוחץ כיפה קעורה ולא בורג הלוחץ ישירות את החוטים. החיווטים הפנימיים יעשו ע"י תעלות חיווט כחתך מינימלי של 6X4סמ"ר ומעלה, עם מקום שמור של כ.50% - יעשה שימוש בנעלי כבל תקניות לפי תקן .DIN 46235 לחיצת נעלי הכבל תבוצע ע"י לוחץ נעלי כבל הידראולי עם "טבע" משושה לכבלים החל מחתך 10ממ"ר. 4.12.9.7 בסיסי הלוחות לוחות החשמל יותקנו ע"ג בסיסי בטון. כל הכניסות תהיינה דרך שרוולים מצינורות פלסטיים בקוטר מתאים .לאחר גמר ההתקנות יאטמו כל המעברים והשרוולים בחומר איטום מוקצף. 4.12.10 ציוד בקרה 4.12.10.1 בקר מתוכנת הבקר החדש יהיה מסדרת RX3iשל חב' . GE-FANULפרטי הבקר מפורטים בתכניות ובכתב הכמויות. בקר התקשורת מוסקד יוחלף בבקר .ACE 3600 תכנה להפעלת המשאבות 4.12.10.2 הקבלן יכין תפמ להפעלת התחנה לאחר לימוד והבנת המערכות ההידראוליות והחשמלית בהתאם למפרט זה ולתכנית הפיקוד המצורפת ,וכמו כן בהתאם להנחיות המהנדס .תכנות הבקרים תבוצע ע"י הקבלן באמצעות חב' חשמל. הבדיקה הראשונית תבוצע בבית המלאכה עם גמר בניית לוח החשמל על כל אביזריו ועם דימוי כל מצבי הפעולה בשטח .הוצאת הלוח לשטח תאושר ע"י המפקח בכתב. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 79 לאחר התקנת המערכת והפעלה ניסיונית יעודכנו ,לפי אישור המהנדס או לפי דרישותיו ,ההתניות והפרמטרים הבסיסיים כדי להתאים את התכנה לתנאי המקום. כל התקלות ומצבים חריגים יוצגו לפי סדר חשיבותם על גבי התצוגה (מסופון) כולל אלה שמוצגים גם ע"י מנורות סימון בלוח הפיקוד. תיאום פעולה בין מתקני התחנה 4.12.10.3 זרימת השפכים תהיה מקבילה לשתי התחנות .בזרימות קטנות תופעל תחנה מס' ,1 כאשר פעמיים בשעה (פרמטר) תופעל תחנה מס' 2לצורך תחלופת השפכים בתא השאיבה .בזרימות גדולות תופעל תחנה מס' 2עם הפעלה לפרקים כנ"ל של תחנה מס' .1בזרימות חריגות תופעלנה 2התחנות במקביל. התאום להפעלה יזומה של מגובים מכניים או לקיצור זמני הפסקה יתבצע מהבקר המרכזי לבקר של המגובים בתקשורת בקרים. התקנת הבקר 4.12.10.4 ההתקנה והחיבורים של הבקר למתח האספקה ולמעגלים החיצוניים תבוצע לפי הנחיות היצרן ויינקטו כל הצעדים למניעת הפרעות בין מרכיבים שונים של המערכת הכללית. אם יתברר תוך הפעלת המערכת כי יש צורך במבודדים ,חוצצים או מסננים למיניהם לשילוב בין מרכיבי המערכת ,הקבלן יבצע זאת באישור המהנדס .בעבוד עבודה זו לא ישולם בנפרד והמחיר כלול במחיר הבקר. 4.12.11 מד מפלס שפכים מדידת מפלס השפכים בבורות השאיבה תבוצע ע"י מערכות אולטרה-סוניות ,כל אחת מהן מורכבת מ 2-מכשירים: - המכשיר הראשוני שמורכב מעל השפכים ,תחום מדידה 15מ' ,זווית פתיחה מירבית .6 - המכשיר המשני שכולל בתוכו את עיקר המערכת האלקטרונית ,אמצעי תכנות ראשוני והיציאות לכיוון מערכת הפיקוד .המכשיר המשני מהווה בעצמו יחידה מוגנת עם חלון תצוגה. מערכת המדידה תספק לבקר המתוכנת גובה השפכים בצורה של אות אנלוגי 420mA וכמו כן 2יציאות ממסר נפרדות .תחום המדידה יהיה 0.510mעם רזולוציה של .0.01m מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 80 המכשיר יהיה מדגם PULSARאו ש"ע מאושר ע"י המפקח. 4.12.12 משדר לחץ אלקטרוני בקו הסניקה מדידת הלחץ תבוצע ע"י מתמר לחץ מדגם 2088של חב' ROSEMOUNTמתאים למי ביוב ,מיגון , IP 67או ש"ע מאושר .המתמר הנ"ל יתרגם את לחץ המים לאות חשמלי 4-20mAביחס ללחץ .תחום המדידה יהיה 0-10אטמ' .נתון זה יוכנס לבקר וישמש לבקרת המשאבות ,בפיקוד המקומי כמו כן להעברה לרחוק. 4.12.12.1 מתנע רך: המשאבות בתחנה הישנה יופעלו ע"י מתנעים רכים. כל מתנע יתאים למנוע ,____ 45תנאי התנעה קשים ויהיה דוגמת RVS-DNשל חב' סולקון עם צג דיגיטלי או ש"ע מאושר ,עם מעגן עוקף חיצוני. 4.12.13 מתנע וסת מהירות (ממיר תדר) 4.12.13.1 מתנע משנה מהירות (– )VARIABLE SPEED DRIVEעבור המשאבות החדשות יהיה בנוי על בסיס ממיר תדר סטטי ומתאים לוויסות רצוף וחלק למהירות הסיבובים למנוע אסינכרוני של משאבות בגדלים של 110קוו"ט .המתנע יהיה דוגמת היחידה מסדרה ACS800מתוצרת חב' ABBאו ש"ע מאושר .הממיר יאפשר העמסת יתר של 10%בחלוקה של דקה אחת כל 5דקות ,בטמפרטורת סביבה של 50 מעלות .תחום שינוי התדירות הצפוי 3050 :הרץ .בכל מקרה של הגבלת הערך העליון יש לבדוק כי עומס המנוע לא יעבור את העומס הנקוב .בקרת הממיר תבוצע ע"י אות חשמל – 420 mAמהבקר המתוכנת בפיקוד המשאבות .בעזרת מפסק פיקוד ניתן יהיה לעבור לבקרה ידנית מקומית בעזרת נגד משתנה נגיש .בכל מקרה הגדלת התדר לא תגרום להעמסת יתר של המנוע .למתנע תהיה כמו כן יציאת אות ייחוס למהירות המנוע .4-20mA 4.12.13.2 המתנע יהיה ללא מגענים עוקפים ומנתקים – ללא מעצור חשמלי. 4.12.13.3 המתנע יהיה במבנה פתוח – IP55יותקן על הקיר כיחידה עצמאית. המתנע יתאים לסביבה קורוזיבית של תחנת שאיבה לביוב ולעבודה רצופה מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 81 בטמפרטורת הסביבה 95% ,0-50Cלחות יחסית .נצילות המתנע תהיה לפחות ,95%יציבות התדר .0.5%יציבות המתח 1%בשינויי מתח הכניסה . 10% 4.12.13.4 בקרים. למתנע יהיו אמצעי כיוונון ,הגנה ובקרה מקומיים ,כרטיס תקשורת המתנעים יעמדו בדרישות להגבלת ההפרעות לרשת ההזנה לפי דרישות 4.12.13.5 חב' החשמל ולפי התקנים שיהיו בתוקף בעת ביצוע העבודה. 4.12.14 פיקוד המשאבות 4.12.14.1 כללי פיקוד המשאבות בתחנה החדשה יהיה אוטומטי מלא בהתאם לגובה השפכים בבור הרטוב ובהתאם לכמות השפכים הנכנסים לתחנה .כל הפעלה של משאבה כלשהי בתא שאיבה חדש תלווה בהפעלה מוקדמת של המערבל תהיה גם אפשרות להפעלה ידנית וזאת לצורך בדיקת המשאבות ובצוע עבודות תחזוקה שונות. המשאבות בתחנה הישנה יופעלו במהירות מלאה קבועה כאשר המשאבות בתחנה החדשה יופעלו במהירות משתנה לפי המוסבר בהמשך. 4.12.14.2 הפעלה ידנית להפעלה ידנית יש להעביר את המפסקים 3S1בלוח המתנעים ו 3S3 -בלוח הפיקוד (עבור יחידה מס' 4הקידומת 3מתחלפת ל 4 -בהתאם) .למצב "הפעלה" ו"יד" בהתאמה ,ללחוץ רגעית על הלחצן .3S4המשאבה תכנס לפעולה בתנאי שמפסק בטחון 3S2הממוקם ליד המשאבה נמצא במצב "מחובר" .תנאי נוסף לפעולת המשאבה הוא שפני המים בבור הרטוב הינם מעל לגובה המינימלי המותר לשאיבה .מהירות הסיבוב במצב הפעלה ידנית נקבע בעזרת פוטנציומטר 3R1המורכב בתא המתנעים .בכל מקרה תדירות מתח ההזנה למנוע לא תעלה מעל ל ,50HZ -הגבלה זו תוכנס במתנעים ע"י נציג היצרן .המשאבה תופסק אם אחד המפסקים יועבר למצב "מופסק" או כאשר פני המים ירדו למפלס ההפסקה המינימלי .בפעולה ידנית יש לוודא כי מגופי היניקה והסניקה פתוחים ומגוף שטיפה סגור. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 82 4.12.14.3 הפעלה אוטומטית להפעלה אוטומטית יש להעביר את המפסק 3S3וכמו כן המפסקים של א. יתר היחידות ושל המערבלים למצב "אוטומט". כאשר המפלס יעלה למפלס הפעלה מס' ( 1פרמטר) המערבל יכנס לפעולה ב. של כ 10 -שניות (פרמטר) ואחריו תכנס לפעולה היחידה התורנית מבין שתי המשאבות .התורנות בין המשאבות תתחלף באופן אוטומטי לשם חלוקת העומס בין המשאבות .המערבל יופסק כ 10 -שניות (פרמטר) לאחר כניסת המשאבה לפעולה. הפעלת המשאבה תהיה הדרגתית וחלקה ממהירות האפס עד למהירות ג. הנומינלית ב 50HZ -וירידה מידית ל( 40HZ -פרמטר) .המשאבה תישאר במהירות זו אם המפלס יתחיל לרדת והבור יתרוקן עד למפלס ההפסקה. אם המפלס לא ירד או יתחיל לעלות יוגברו הסיבובים עד ל 50HZ -עד ד. אשר הבור יתרוקן .מהירות ירידת המפלס תהיה 20ס"מ לדקה (פרמטר). תנאי להפעלת המשאבה :מגוף סניקה פתוח ,מגוף שטיפה סגור. ה. אם אחד המגופים ישנה את מצבו בעת פעולת המשאבה – המשאבה תופסק אחרי השהייה של 1שניה (פרמטר). פיקוד מגופי חשמל 4.12.14.4 אופן ההפעלה ניתן יהיה לבחור ע"י מפסק בורר על פני הלוח :פתיחה /סגירה / בקר .במצב בקר ניתן יהיה לפתוח/לסגור את המגוף מהבקר מקומית או מרחוק. 4.12.15 הגנות כל משאבה תצויד במפסק גבול על ציר מאורך של שסתום אל-חוזר 4.12.15.1 יחידתי .הגנה זו תפעל במקרה של פעולת המשאבה בסיבובים מעל ל 40 -הרץ (פרמטר) כאשר השסתום לא יפתח תוך כ 20 -שניות (פרמטר) מהפעלת המשאבה. המשאבה תופסק ותעבור למצב נעול. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 83 4.12.15.2 על צינור סניקה לכל משאבה יותקן חיישן רעידות מסוג 1185Wשל חב' .MONITRANאם בעת פעולת המשאבה רמת הרעידות תעלה מעל הסף שייקבע בתיאום עם ספק המשאבות (פרמטר) -תופסק המשאבה ותועבר למצב נעול. 4.12.15.3 הפיקוד יצויד במצופים – מפסקים לגיבוי מלא של הבקר ושל מערכת המדידה האולטרה-סונית. כל משאבה חדשה תסופק עם יחידת הגנות נגד חום ,ליפופים 4.12.15.4 מסביב,לחות ,בשמן ובתא החיבורים ,אשר ישולבו בפיקוד המשאבות ע"י יצרן הלוח, בתאום עם ספק המשאבות ובאישור המהנדס. 4.12.16 ת.ש .מס' - 1עבודות שונות בתחנה קיים דיזל גנרטור אוטומטי בהספק של 100קוו"א אשר ישולב במערכת הזנה ופיקוד חדשים ,מותאמים לגנרטור עתידי בהספק של 300קוו"א כולל יחידת העברת הזנות ומפסקים ממנועים בלוח חשמל ראשי. כמו כן ישופצו מערכות אוורור ,תאורה ומעגלי עזר .מגופים ראשיים בחצר התחנה יצוידו במפעילי חשמל .מד זרימה אלקטרו-מגנטי קיים יבוטל ובמקומו יותקן מד אחר בחצר התחנה. 4.12.17 הארקה בתחנה תותקן הארקת יסוד בכל המבנים החדשים ,הקבלן יחבר לפי התכנית את כל הגופים המתכתיים במבנים במוליכי הארקה מתאימים ,לפס השוואת פוטנציאלים. הארקת היסוד במבנה התחנה תכלול כלוב של ברזל עגול שיעבור בכל פינות חלק המבנים התת-קרקעי (רצפה וקירות) וירותך לכל ברזלי הזיון שהוא יצטלב איתם .ב4- פינות המבנה מעל פני הקרקע תותקנה 4יציאות מהקיר של ברזל עגול המרותך לכלוב הנ"ל ,שתאפשרנה חבור למערכת אלקטרודות הארקה באם יידרש ,וכן תותקן יציאה אחת מרותכת כנ"ל אל תעלת היסוד של ארון החשמל ,לחבור לפס להשוואת פוטנציאלים .הברזל העגול הנ"ל כלול ברשימת הברזל של הקונסטרוקציה ,ועבודות הריתוך כלולות במחירי הספקת הברזל וקביעתו שבכתב הכמויות. הארקת היסוד במבנה הגנרטור תבוצע לפי תכנית סטנדרטית תקנית הקושרת זיון כלונסאות והקורה העליונה מסביב למבנה. למגופים הקיימים יוספו מפעילי חשמל להפעלה מקומית ולהפעלה מהלוח והבקר .כמו כן יבוצע שנוי בצנרת הסניקה לשיפור יכולת השטיפה וכן יותקן מגוף חשמלי נוסף .מד זרימה האלקטרו-מגנטי יוחלף .כמו כן ישופצו מערכות אוורור ,תאורה ומעגלי עזר. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 84 4.12.18 חיבורי חשמל כל החיבורים השונים יכללו את הכבלים והשרוולים מצינורות מרירון וצינורות PVC מהמהדקים שבלוח ועד לנקודות הצריכה בהתקנה מתחת לטיח וברצפה. השרוולים ייאטמו אחרי השחלת הכבלים בפוליאוריתן מוקצף כדי למנוע חדירת גזים ללוח החשמל. 4.12.19 מערכת מיגון נגד פריצה המערכת הקיימת תשודרג ותכלול גילוי פריצה בגדר ושערים ,בחדרי החשמל ,כולל מצלמות במעגל סגור עם בקרה מרחוק ממוקד העירייה .בצוע העבודה כרוך בתאום עם חברת מיגון צוות 3או חברה אחרת לפי הנחיות המזמין. מחירי הפריטים בכתב הכמויות יכללו הכנת תכנית התקנות וחיבורים מפורטת והגשתה לאישור המפקח ,חוטים לבקרה ולהזנת המכשירים ,התקנות וחיבורים, הפעלה ,קבלת אישור בודק מוסמך ,מסירה והרצה. 4.12.19.1 מעגלי האבטחה שיטת האבטחה תתבסס על 2מעגלי האבטחה הכוללים: א .מעגל ראשון המעגל יכלול אזעקות ,ניתוק קו גלאים ,בהיקף החצר ,על קירות מבנים פתיחת דלתות ועוד ,אשר יחוברו למוקד לצורך קבלת התרעות וחיוונים. ב .מעגל שני תותקן באתר מערכת טמ"ס (טלוויזיה במעגל סגור) מקושרת לחדר בקרה ולמוקד מקומי .המצלמות יתעדו תנועה חריגה באתר וידווחו על אירועים חריגים. 4.12.19.2 מערכת אזעקה ראשית – חיצונית היקפית /מבנים בהיקף השטח תותקן מערכת אזעקה ראשית משולבת בגלאי נפח פנימיים וחיצוניים .מערכת האזעקה תחובר למוקד סיור מבצעי לצורך קבלת התראה במידת הצורך ועפ"י ההנחיות שיינתנו .פסיביים חיצוניים בצורה "רודפת" שידווחו על ניסיון חדירה לשטח האתר ,במידה שיהיה ניסיון חדירה מעל הגדר. גלאי נפח א.א .פסיבי פנימי ,כולל ,AMיותקן במבנה ריכוז התקשורת וישמש כהגנת רכזת .גלאי נפח א.א .פסיביים פנימיים לתנאים קשים ,יותקנו במבנים החדשים .3,4,5 :גלאי מגנטים כבדים תעשייתיים H.Dיותקנו על כל פתחי מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 85 הדלתות החיצוניות של המבנים .התקשורת ממערכת האזעקה למוקד המבצעי, תבוצע ע"י מתאם סלולרי GSMעם כרטיס SIMויח' קצה מאובטחת בתדר .RF 4.6.1.2מערכת טמ"ס בהיקף השטח יותקנו מערכות טמ"ס להקלטה ,צפייה ושחזור .מערכות ה-טמ"ס יחוברו ל"מוקד רואה" לצורך קבלת התראה במידת הצורך וע"פ ההנחיות שיינתנו. המערכת תאפשר צפייה באירועים בשטח האתר בהתבסס על העברת חוזי ממצלמות וידאו ,המערכת תאפשר הקלטה וממשק ניהול וידאו מתקדם .המערכת תאפשר הקלטה וממשק ניהול וידאו מתקדם .ההקלטה תתבצע עפ"י תנועה או עפ"י אירועים ו/או הגדרת המשתמש ומאפשר צפייה מרחוק באמצעות האינטרנט .ה DVR -יחובר לנק' רשת עם כתובת IPקבועה וכל מורשה יוכל להיכנס למערכת מכל מחשב באמצעות סיסמא .ל DVR -יחוברו 8מצלמות היקפיות ע"ג הגדר לצפייה /שליטה על כל שטח האתר .בנוסף למצלמות ההיקפיות יותקנו 2מצלמות גוף L.Gבשערי הכניסה של שטח האתר .מצלמות L.Gהמוצעות הינן מצלמות משולבות בטכנולוגיה ייחודית בעלת פילטר אנטי סנוור ,כדי שהמצלמה תספק תמונה של מס' רכב באיכות גבוהה גם בשעות הלילה כשמגיע רכב עם פנסים דולקים .בנוסף למצלמות הנ"ל יותקנו 5מצלמות IRבהיקף מבנה ריכוז התקשורת ובמיכל הסולר. 4.12.20 אישור תכניות ואחריות של הקבלן 4.12.20.1 אישור התכניות על המציע שיזכה במכרז להגיש רשימה מפורטת אשר תכלול את הציוד החשמלי וציוד אתר שבכוונתו לעשות שימוש בתחנה .ציוד החשמלי וכדומה ,הרשימה תכלול פרוט דגם ויצרן ופרוספקטים המתארים ספציפיקציות הציוד ותכניות מבני-לוחות החשמל והבקרה ,לאשור מוקדם של המפקח .רק לאחר אשור המפקח בכתב ,רשאי המציע לגשת לבצוע ולרכישת אביזרים. 4.12.20.2 הרצה לאחר קבלת העבודה ומסירת העבודה למזמין ,יפעיל הקבלן את התחנה ויריץ אותה במשך שבוע ימים ויהיה אחראי לפעולתה 24שעות ביממה .במשך השבוע הזה ידריך הקבלן את מפעיל התחנה איש הבסיס בהפעלת התחנה והחזקתה. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 86 4.12.20.3 מפרטי הציוד בגמר העבודה יגיש הקבלן למפקח 3קבצים מסודרים של כל מפרטי הציוד לרכיביו השונים המורכב בתחנה. 4.12.20.4 חוברת הפעלה בגמר העבודה יגיש הקבלן למפקח חוברת הפעלה בשלושה העתקים שתכלול את כל הטיפולים הדרושים במגוב המכני ,המשאבות ,וכל חלקי הציוד של התחנה ,ופרקי הזמן שבהם ידרשו הטיפולים .החוברת תכלול את הטיפולים השגרתיים והטפולים המונעים שידרשו בהתאם לחלוקה :טיפול יומי ,טיפול שבועי ,טיפול חודשי וכו' ,וכן את הטיפולים שיידרשו במקרה של תקלות אופייניות בחלקי הציוד השונים. אחריות 4.12.20.5 הקבלן שיזכה במכרז ,יהיה אחראי להתאמת כל הציוד לנדרש במפרט זה .הקבלן יהיה אחראי לעבודה תקינה של כל הציוד שסופק והורכב על ידו למשך שנה אחת מיום המסירה הסופית ,פרט לציוד בו נדרש משך אחריות ארוך יותר ,כמפורט במפרט .כל מרכב או חלק ממנו שלא יעמוד במבחן במשך התקופה שצוינה לעיל יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו ,כולל פרוק ,הובלה והרכבה .קבלת הציוד ע"י המפקח לא תשחרר את הקבלן מאחריותו זו .כמו כן יספק הקבלן למפקח כתבי אחריות כנ"ל של ספקי הציוד דלהלן שיהיו אחראים ישירות בפני המזמין על הציוד שסופק על ידם .אין הנ"ל פוטר את הקבלן מאחריותו דלעיל. רשימת הציוד לאחריות הישירה הנ"ל משך האחריות הישירה שסתומים אל-חוזרים 1שנה מגופים 1שנה מנומטר אנלוגי 1שנה משדר לחץ אלקטרוני 1שנה מדי מפלס 1שנה מפעלים חשמליים למגופים ושערים 3שנים משאבות לביוב גולמי 3שנים מערבל (מיקסר) 3שנים מפוחים צנטריפוגליים 6שנים מרסקת 3שנים לוח מתח גבוה 3שנים מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 87 שנאי ראשי 3שנים בקר מתוכנת 3שנים מתנעים 1שנה מד ספיקה 1שנה שערים וסגרי קיר ותעלה 10שנים מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 88 עיריית רחובות – באמצעות ה.ל.ר – החברה לפיתוח רחובות שדרוג ת"ש לביוב – פארק ת.מ.ר. הקמת ת"ש חדשה נוספת ומתקן לנטרול ריחות פרויקט מס' 0818 חלק - 5כתב כמויות אוקטובר 2015 ערוך ע"י :מלין מהנדסים בע"מ מהנדסים יועצים 03-9409400 טל' מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 89 עיריית רחובות שדרוג ת"ש לביוב – פארק ת.מ.ר. הקמת ת"ש חדשה נוספת ומתקן לנטרול ריחות פרויקט מס' 0818 חלק - 5כתב כמויות 5.0 מבוא 5.0.1הכמויות המפורטות בכתב הכמויות אינן קבועות ועלולות להשתנות .הקבלן לא ידרוש שינוי במחירי היחידות באם הכמויות תהיינה גדולות או קטנות מהכמויות הרשומות בכתב הכמויות ,בהתאם לנאמר בחוזה. 5.0.2הקבלן יקרא את המפרט ויוודא את כל דרישות המזמין וכן התחייבויותיו ההדדיות, אופני המדידה והתשלום ופירוט מחירי היחידה. 5.0.3במקרה של סטיות וניגודים בין המפרטים וכתב הכמויות ,האמור בכתב הכמויות הוא הקובע. מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 90 עיריית רחובות באמצעות ה.ל.ר – החברה לפיתוח רחובות שדרוג ת"ש לביוב – פארק ת.מ.ר. הקמת ת"ש חדשה נוספת ומתקן לנטרול ריחות פרויקט מס' 0818 רשימת תכניות רשימת תכניות מס' נושא מס' גל' קנ"מ שדרוג חצר ת.ש .קיימת .1 G-01 ייעודי קרקע 1:250 .2 G-02 תכנית פיתוח 1:250 .3 G-03 תרשים סביבה עם קווי מים ,ביוב וקווי סניקה 1:250 מתוכננים וקיימים ,חתכים לאורך של קו סניקה וביוב מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 91 מס' נושא מס' גל' קנ"מ ת.ש .מתוכננת מס' מבנה – 3אדריכלות 4 A3-01 תרשימים במפלסים 1:50 ,+28.44 ,+26.35 ,+25.70 ,+34.15חתכים א-א ,ב-ב ,ג-ג 5 A3-02 מבנה קל .תרשים במפלסים 1:50 .+38.25 ,+34.15 חזיתות ,חתכים א-א ,ג-ג ,ו-ו. 6 M3-01 תרשימים במפלס +34.14 7 M3-02 חתכים א-א ,ב-ב ,ג-ג ,ד-ד ת.ש .מתוכננת מס' מבנה –3מכניקה 1:50 ,+28.44 ,+26.35 ,+25.70 מתקן לניטרול ריחות – מבנה מס' 2 8 M2-01 1:50 1:50 מיקום מתקן לניטרול ריחות .מפלסים ,+37.14 +38.10 ,+37.50 קונסטרוקציה 1:20 9 AT001 מבנה טיפול באוויר ,תכניות וחתכים 10 AT002 מבנה טיפול באוויר ,חתכים טיפוסיים לאורך 1:20 ולרוחב ,מבטים 11 AT003 מבנה טיפול באוויר ,חתכים 1:20 12 AT004 מבנה טיפול באוויר ,חתכים 1:20 13 PS001 תחנת שאיבה חדשה ,תכנית כלונסאות ,תכניות 1:50 הרצפות 14 PS002 תחנת שאיבה חדשה ,תכנית חגג וקורות ראש ,מבט 1:50 על קירות 15 PS003 תחנת שאיבה חדשה ,מבטים וחתכים לכלונסאות 1:50 דיפון 16 PS004 תחנת שאיבה חדשה ,חתכים ()1 1:20 17 PS005 תחנת שאיבה חדשה ,חתכים ()2 1:20 18 PS006 תחנת שאיבה חדשה ,פרטי מסגרת 1:20 מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 92 מס' מס' גל' נושא קנ"מ חשמל 19 EL.E1-001.001 תכנית פונקציונלית עקרונית 20 E-011 תכנית חשמל בקו יחיד 21 E-012 תכנית חשמל בקו יחיד ,המשך 22 E-013 תכנית חשמל בקו יחיד ,המשך 23 E-014 תכנית חשמל בקו יחיד ,המשך 24 E-017 תכנית לוחות חשמל ופיקוד 25 E-018 תכנית פיקוד משאבה מס' – 1מתנע רך 26 E-019 תכנית פיקוד משאבה מס' – 2מתנע רך 27 E-020 תכנית פיקוד משאבה מס' –3ממיר תדר 28 E-021 תכנית פיקוד משאבות מס' – 4ממיר תדר 29 E-022 הגנות משאבה – חיבורים .תכנית טיפוסית 30 E-023 תכנית חשמל .פיקוד משותף 31 E-030 תכנית חשמל .פיקוד משאבת ניקוז 54 E-053 תכנית פיקוד מפוחים/מאווררים -מבנה תחנה ישנה 55 E-054 תכנית פיקוד מפוחים /מאווררים – מבנה מגוב חדש 56 E-055 מגוף חשמלי .תכנית טיפוסית מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 93 מס' מס' גל' נושא 32 E-031 תכנית חשמל .פיקוד משותף 33 E-032 תכנית חשמל .פיקוד משותף 34 E-033 תכנית חשמל .פיקוד משותף 35 E-034 תכנית חשמל .פיקוד משותף 36 E-035 תכנית חשמל .פיקוד משותף 37 E-036 תכנית חשמל .פיקוד משותף 38 E-037 תכנית חשמל .פיקוד משותף 39 E-038 תכנית חשמל .פיקוד משותף 40 E-039 תכנית חשמל .פיקוד משותף 41 E-040 תכנית חשמל .פיקוד משותף 42 E-041 תכנית חשמל .פיקוד משותף 43 E-042 תכנית חשמל .פיקוד משותף 44 E-043 תכנית חשמל .פיקוד משותף 45 E-044 תכנית חשמל .פיקוד משותף 46 E-045 תכנית חשמל .פיקוד משותף 47 E-046 תכנית חשמל .פיקוד משותף 48 E-047 תכנית חשמל .פיקוד משותף 49 E-048 תכנית חשמל .פיקוד משותף 50 E-049 תכנית חשמל .פיקוד משותף 51 E-050 תכנית חשמל .פיקוד משותף 52 E-051 תכנית חשמל .פיקוד משותף 53 E-052 תכנית חשמל .פיקוד משותף קנ"מ מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 94 מס' מס' גל' נושא 57 E-056 תכנית חשמל .החלפת הזנות רשת וגנרטור 58 E-058 תכנית חשמל .תרשימים ,חיבורים לפקוד הגנרטור 59 E-060 תכנית חשמל .מערכת גילוי גזים מסוכנים קנ"מ מפרט מיוחד שדרוג תש פארק תמר 24.11.15 מסמך ג' חוזה בין ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ לבין ___________________ להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 2 חוזה ותנאי החוזה מפתח עניינים דף ריכוז נתוני החוזה חוזה …………………………………………………………………….. תנאי החוזה: פרק א' – כללי הגדרות ושונות……………………………………..……………….. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח ויומן עבודה…………………………. סתירות בין מסמכים והוראות מילואים ………………………………. ………………………………………………….. אספקת תכניות הצהרות הקבלן ……………………..…... זכות החברה למסור עבודות………………………………………… תאום עם קבלנים אחרים ………………………………………….. ביצוע הפרויקט לשביעות רצון המפקח………………………………... ערבות לקיום החוזה……………………………………………. מסירת הודעות……………………………………………………… רשיונות ,אישורים ,היתרים ועבודה בקרבת מתקנים קיימים הסבת החוזה ……………………………………………………… רשימת קבלני משנה…………………………………………………. אחריות ……………………………………………………… הצהרות הקבלן והתחייבויותיו …………………………………… סעיף .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 פרק ב' – הכנה לביצוע וביצוע הכנה לביצוע ובדיקות מוקדמות……………………………………… .16 .17 תקופת ביצוע ולוח זמנים………………………………………….. מים ,חשמל ,סימון ושילוט משרד עבור המנהל ומבנה שירותים………… .18 פרק ג' – השגחה נזיקין וביטוח השגחה מטעם הקבלן ……………………………………………….19 .. .20 העסקת צוות מקצועי מטעם הקבלן ……………………………………… .21 הרחקת עובדים ………………………………………………… שמירה ושאר אמצעי זהירות ………………………………………… .22 קיום דרישות הדין על רשות מוסמכת בכלל ובפרט בנושא בטיחות בעבודה .23 ………………………………………………….. .24 ………………………………………………… פגיעה בציבור .25 נזיקין למקום הפרויקט ……………………………………………… נזיקין לגוף או לרכוש ……………………………………………….26 .. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 3 שיפוי החברה על-ידי הקבלן ………………………………………… ב י ט ו ח…………………………………………………………… פיקוח על ידי המפקח ……………………………………………… .27 .28 .29 פרק ד' – התחייבות כלליות מתן הודעות ,קבלת רשיונות ותשלום אגרה …………………………… זכויות ,פטנטים וכיוב' ………………………………………………… עתיקות ……………………………………………………………… …………………………………… תיקון נזקים לדרך או למתקנים מניעת הפרעות לתנועה …………………………………………… אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים ………………………………… ………………… ניקוי מקום הפרויקט פרק ה' – עובדים אספקת כוח אדם על ידי הקבלן ……………………………………… כוח אדם ותנאי עבודה ………………………………………… פנקסי כוח אדם ……………………………………………………… היעדר יחסי עובד מעביד……………………………………………….. פרק ו' – ציוד חומרים ומלאכה אספקת ציוד ,מתקנים ……………………………………… וחומרים החומרים והעבודה ובדיקות טיב ………………………………………… ………………………………………. חומרים וציוד במקום ………………………………………… הפרויקט מוקדם אישור ………………………………………………………… בדיקת חלקי פרויקט שנועדו להיות מכוסים …………………………… ומלאכה פסולה סילוק חומרים פסולים ………………………………… פרק ז' – מהלך ביצוע הפרויקט .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 התחלת ביצוע הפרויקט ומועד השלמתו…………………………… העמדת מקום הפרויקט לרשות הקבלן ……………………………… ארכה או קיצור להשלמת הפרויקט …………………………………… קצב ביצוע העבודות ………………………………………………… ……………………… פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .47 .48 .49 .50 .51 .52 .53 .54 .55 מסירה מוקדמת ,הרצה ,מסירה סופית ,תעודת השלמה ,תיקונים ותעודת סיום בדק ,ערבות בדק ואחריות……………………………….. תעודת סיום החוזה ………………………………………………….. פגמים וחקירת סיבותיהם אי מילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים (57 ,59ב) ו- (52ב)………………… .56 הפסקת עבודה ……………………………………………………… הפסקות באספקת מים ו/או חשמל …………………………………… הגנה בפני גשמים ,מי תהום ושטפונות ………………………………… זמני ביצוע הפרויקט ………………………………………………… פרק ח' – השלמה ,בדק ותיקונים .57 .58 .59 .60 ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 4 פרק ט' – שינויים ,תוספות והפחתות שינויים…………………………………………………………… הערכת שינויים ……………………………………………………… תשלומי עבודה יומית ………………………………………………… פרק י' – מדידות .61 .62 .63 מדידת כמויות…………………………………………………… פרק יא' – תשלומים .64 התמורה……………………………………………………… מחירי יחידות………………………………………………… התייקרויות……………………………………………………… קיזוז ........................................................................................... .65 .66 .67 .68 .69 חשבונות חלקיים…………………………………………………… .70 סילוק התמורה וחשבון סופי........................................................ הוראות כלליות.71 ...................................................................................... מקום השיפוט.72 ...................................................................................... ………………………………………………………… .73 …………………………… תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה פרק יב' – סיום החוזה או אי המשכת ביצועו .74 סילוק יד הקבלן ממקום הפרויקט…………………………………… שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים.75 ……………………………. אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות.76 ……………………………………. .77 מס ערך …………………………………………………………. מוסף .78 …………………………………………………………… שיונות רי …. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 5 חוזה בין ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ לבין __________________ חלק א' -דף ריכוז נתוני החוזה – מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה סעיף בחוזה (בתנאי המכרז) מקום הפרויקט : סעיף רח' המדע ,פארק ת.מ.ר ברחובות סיווג הקבלן בפנקס הקבלנים :בענף ראשי 500ובסיווג ב' – 3לפחות התמורה או סכום החוזה: 65 ____________________ ₪ המדד היסודי לצורך ערבויות מדד המחירים לצרכן של חודש ספטמבר 2015שפורסם בחודש אוקטובר 2015 ביצוע וטיב: 66 דמי בדיקות: על חשבון הקבלן 42 דמי עיכבון: 5% 70 מועד ההתחלה: המועד הקבוע בצו התחלת עבודה בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 47 תקופת משך הביצוע: 14חודשים קלנדריים ממועד ההתחלה 17 ערבות ביצוע: 10% ערבות בדק: 5%לשנתיים 57 ,₪ 3,000צמוד למדד בגין כל יום איחור עד 60 פיצוי בגין איחורים יום ו ₪ 5,000-בגין כל יום נוסף. חשבונות שוטף 90 +מיום אישור המפקח לחשבון תשלום מועד חלקיים: 51 9 ____ _________________________ חתימת הקבלן ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 6 חלק ב' – חוזה שנערך ונחתם ברחובות ביום ______ לחודש _____ שנת 2015 בין ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ מרח' אופנהיימר ,10רחובות (להלן" :החברה" או "המזמין") מצד אחד לבין _____________________ (להלן" :הקבלן") מצד שני הואיל והחברה מעוניינת בביצוען של עבודות להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות (להלן" :הפרויקט" או "העבודות"); והואיל והחברה פרסמה מכרז פומבי שמספרו 10/2015לביצוע העבודות (להלן" :המכרז"); והואיל והקבלן הגיש הצעה למכרז (להלן" :הצעת הקבלן"); והואיל והצעת הקבלן זכתה במכרז לביצוע העבודות על פי חוזה זה; והואיל והקבלן מצהיר בזה כי הוא מעוניין לבצע את העבודות בהתאם להצעת הקבלן ובכפוף למסמכי המכרז וכי הוא עונה לכל תנאי המכרז לרבות היותו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969והתקנות על פיו – בענף ובסיווג המתאימים לביצוע עבודות בהיקף העבודות נשוא חוזה זה ,כאמור ברישומים על פי דין שהעתקם מצורף בזה לחוזה זה וכן כי הוא ממלא אחר התנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) תשל"ו – ;1976 והואיל והקבלן מצהיר כי יש לו היכולת ,הכישורים המקצועיים ,האמצעים הכספיים והטכניים וכח האדם המיומן לביצוע הפרויקט; והואיל והקבלן מצהיר כי ידוע לו היטב העבודות תבוצענה בסמוך לתחנת שאיבה קיימת ,תוך פעולה מלאה של תחנת השאיבה הקיימת ובקרבה מיידית לקווי ביוב ,מובל תיעול ומבנים פעילים והוא מתחייב לנקוט בכל האמצעים למניעת הפסקה ו/או הפרעה לפעולת תחנת השאיבה הקיימת ו/או פגיעה בקווי ביוב קיימים ולמנוע בכל תנאי ובכל מצב גלישות ביוב ,הכל כמפורט בחוזה זה ובמפרט המיוחד כהגדרתו להלן; לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: .1המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה ,גם אם לא צורפו אליו בפועל: .1.1נספח א' – תנאי המכרז (מסמך א' למסמכי המכרז) .1.2נספח ב' – הצעת הקבלן למכרז על נספחיה (מסמך ב' למסמכי המכרז) ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 7 .1.3נספח ג' -המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבינמשרדית במהדורתו המעודכנת ,לרבות כל התקנים הנזכרים במפרט הכללי ,בין שהם מצורפים להם ובין שלא – אינו מצורף אך מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה ,אלא אם איזה מהוראותיו לא הוחלה על הקבלן מפורשות .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בעיקר (אך לא רק) פרק – 00מוקדמות ,פרק – 01לעבודות עפר ,פרק – 02לעבודות בטון יצוק באתר ,פרק – 03מוצרי בטון טרום, פרק – 05עבודות איטום ,פרק -06נגרות אומן ומסגרות פלדה ,פרק – 08מתקני חשמל פרק – 13עבודות בטון דרוך ,פרק – 18מסגרות חרש ,פרק – 23מפרט כללי לכלונסאות ולאלמנטי סלארי לביסוס מבנים ולדיפון ,פרק – 51עבודות סלילה ,פרק – 57לקווי מים ,ביוב ותיעול .מובהר בזאת כי ההפניות במפרט הכללי להוראות חוזה מדף 3210 לא יחולו על ההתקשרות בחוזה זה( .מסמך ד' למסמכי המכרז) .1.4נספח ד' -המפרט הטכני המיוחד (מסמך ד' 2למסמכי המכרז) .בכל מקרה של סתירה ו/או הוראות מנוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי ,יקבע המפרט המיוחד .רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפרט הכללי והמפרט המיוחד. .1.5נספח ד' - 1המפרט הכללי כרך א' לביצוע עבודות ביוב -בהוצאת המנהל לפיתוח תשתיות ברשות המים -המהדורה האחרונה – מצורף (מסמך ד' 1למסמכי המכרז) .מובהר בזאת כי סעיפים במפרט שעניינם הוראות חוזיות ,לא יחולו על ההתקשרות בחוזה זה .1.6נספח ד' - 2כל התקנים הישראליים העדכניים (לא מצורף) .1.7נספח ד' - 3פרוגרמה לבדיקות איכות .1.8נספח ה' -רשימת התוכניות ותיק התוכניות (מסמכים ה'– ו' למסמכי המכרז). .1.9נספח ו' -דוחות יועצים ורשימת יועצים (מסמך ז' למסמכי המכרז) .1.10נספח ז' -נוסח ערבות ביצוע. .1.11נספח ח' -כתב קבלה ושחרור. .1.12נספח ט' -תעודת השלמה. .1.13נספח י' -תעודת סיום. .1.14נספח יא' -אישור עריכת ביטוחי קבלן. .1.15נספח יב' – רשיון קבלן תקף .1.16נספח יג' – תדפיס כתב הכמויות המלא – הצעת הקבלן למכרז והבסיס לחישוב התמורה .1.17נספח יד' -רשימת קבלני משנה (תצורף לחוזה לאחר הגשתה על ידי הקבלן ואישורה על ידי החברה) .1.18נספח טו'- נוסח תעודת אחריות לעבודות חשמל ובקרה וציוד אלקטרומכני. .2הקבלן מתחייב לבצע את העבודות על פי מסמכי ותנאי המכרז וכן בהתאם לפרטים המפורטים בחוזה זה לרבות המפרטים ,התוכניות וכתב הכמויות המאושר על ידי החברה והרצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בהתאם לתיאור העבודה במפרט הטכני המיוחד-נספח ד' ,2בכפוף לכל שינוי ו/או תוספת שתאושר על ידי החברה. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 8 .3תמורת ביצוע העבודות על ידי הקבלן בהתאם להוראות החוזה והמכרז ואספקת כל החומרים ,כוח אדם והציוד הדרושים לביצועו מתחייבת החברה לשלם לו תמורה בסך הנקוב בדף ריכוז נתוני חוזה ,לא כולל מע"מ (להלן" :התמורה") ,בכפוף למדידה בפועל ,הכל כמפורט בתנאי החוזה לביצוע. .4הקבלן מתחייב כי התמורה לה הוא זכאי על פי חוזה זה הינה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי העבודות ולרבות כל פעולות ומטלות נלוות המתבצעות במסגרת העבודות והוא לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לכך ,אלא אם אושרה מראש ובכתב על ידי החברה. .5לתמורה יתווסף מע"מ כחוק .לתמורה לא יתווספו התייקרויות אלא לפי הקבוע בתנאי החוזה לביצוע. .6יתר תנאי החוזה מפורטים בתנאי החוזה לביצוע. .7נציג החברה לצורך חוזה זה הינו ______________________טלפון____________________: .8נציג הקבלן לצורך חוזה זה הינו _____________________טלפון______________: .9לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן : כתובת החברה :רח' אופנהיימר ,10רחובות. כתובת הקבלן ._________________________ : ולראיה באו הצדדים על החתום: _______________ החברה _______________ הקבלן אישור אני הח"מ ,עו"ד _______ מ.ר ,___________ .כעוה"ד של הקבלן מאשר בזה כי בהתאם למסמכי ההתאגדות התקפים והמעודכנים שלו ,הקבלן רשאי לחתום על חוזה זה על נספחיו (להלן" :החוזה") ,וכי החוזה נחתם כדין על ידי הקבלן באמצעות _____________ ת.ז ___________ .ו _____________ ת.ז. __________ המורשים לחתום בשמו וכי חתימתם כאמור בתוספת חותמת החברה מחייבת את הקבלן. ______________ עו"ד ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 9 חלק ג' -תנאי החוזה לביצוע הפרויקט ע"י הקבלן פרק א' – כללי .1 הגדרות ושונות (א) בחוזה ,כפי שהוא מוגדר להלן ,תהיה למונחים הבאים המשמעות הנקובה בצידם (פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין) : "החברה" או "המזמין" ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ לרבות נציגיה ומורשיה המוסמכים וכל מי שמוסמך לפעול מטעמה. "העירייה" עיריית רחובות. "המנהל" מי שנקבע מנהל הפרויקט מטעם החברה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו למלא במקום המנהל את תפקידו לצורך החוזה ו/או כל חלק ממנו או מי שייקבע על ידי החברה מעת לעת . "הקבלן" לרבות נציגיו של הקבלן ,שלוחיו ,יורשיו ומורשיו המוסמכים לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ,בשבילו או מטעמו ,בביצוע העבודות או כל חלק מהן. "המפקח" מי שנתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המנהל או החברה לפקח על ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו. "המתכנן" או "המהנדס" האדם ו/או משרד התכנון שמונו ע"י המנהל או החברה לצורך תכנון הפרויקט. "היועץ" מהנדס ,יועץ ,מחשב כמויות וכל בעל מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחר שיועסק על ידי החברה בקשר עם העבודות או איזה מהן ,פרט לקבלן. "המתקן" תחנת השאיבה המוקמת במסגרת העבודות. "הפרויקט" או "העבודות" כל העבודות שיש לבצע במסגרת הפרויקט בהתאם לחוזה ,לרבות המתקן וכל העבודות ,הפעולות וההתחייבויות וכל חלק של העבודות ,הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה זה ונספחיו ,בין אם הן מפורשות ובין אם לאו ,ולרבות כל עבודה שתוטל על הקבלן בהתאם לחוזה על ידי המנהל ו/או המפקח ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של החוזה. "ביצוע העבודות" ביצוע העבודות ,לרבות השלמתן ,בדיקתן ומסירתן. "החוזה" "מקום הפרויקט" או "האתר" החוזה על כל חלקיו ונספחיו ,שהוסכם בו שיהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה. המקרקעין אשר בהם ,דרכם ,מתחתם או מעליהם ,יבוצעו העבודות ,לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה ואשר בגבולותיהם עתיד להיבנות המתקן בהתאם להיתר הבניה. "סכומי הערבויות" כל סכום שנקבע בחוזה זה ו/או הנקוב בהצעתו של הקבלן ,אם במפורש ואם ע"י קביעת אחוז מסויים ,לצורך הבטחת קיום הוראות החוזה ,כולן או מקצתן ,ע"י הקבלן. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 10 "התמורה" הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה ,שיחושב לפי מדידות ,הכל כמפורט בחוזה ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב מכוח הנחה שתינתן על ידי הקבלן. "תכניות" התוכניות המחייבות שהינן התוכניות המאושרות על-ידי המנהל ומי מטעמו בחותמת "לביצוע" והנושאות חתימה ותאריך .התכניות הנושאות תאריך מאוחר יותר מחייבות על פני אלה הנושאות תאריך מוקדם יותר .באם המנהל או מי מטעמו לא מסר לקבלן תכניות ,כאמור ,יהיו התכניות המחייבות אלה המפורטות במפרט הטכני המיוחד לרבות כל שינוי מאושר ע"י המנהל לאיזה מאותן תכניות. "לוח מחירי יחידה" "המפרט הכללי" "המפרט הטכני המיוחד" "תנאים כלליים מיוחדים" מחירי יחידה כפי שהם מפורטים בכתב הכמויות ,נספח י"ג בכפוף לכל הנחה נוספת שניתנה על ידי הקבלן .כל המפורט במפרטים כלול במחירי היחידה של העבודות והקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף בעד בצוע העבודות בהתאם להוראות המפרטים מעבר למחירי היחידה. המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין-משרדית בהשתתפות משרד הביטחון אגף בינוי ונכסים ,משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומע"צ או בהוצאת אגף בינוי ונכסים וצה"ל ,במהדורה האחרונה לרבות כל התקנים הנזכרים בו ,בין שהם מצורפים לו ובין שלא .המפרט הכללי אינו מצורף אך מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לפרויקט הנדון ,הדרישות הנוספות/השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי ,לרבות תנאים נוספים לכל אחד ממסמכי החוזה כמפורט בנספח ד' על כל חלקיו. הוראות וכללי התנהגות שקבע המפקח לקבלן ,באופן מיוחד למקום הפרויקט לרבות אלה שבנספח ד'. "המפרט" המפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד כאחד. "חומרים" חומרים שהובאו על ידי הקבלן ו/או המזמין למקום הפרויקט למטרת ביצוע העבודות והשלמתן ,לרבות אביזרים ,מוצרים ,בין מוגמרים ובין לא מוגמרים וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות. "קבלנים אחרים" קבלנים או ספקים כלשהם אשר יבצעו עבודות מכל סוג שהוא במקום הפרויקט תוך כדי ,ובזמן ביצוע הפרויקט ע"י הקבלן ,בין מטעם החברה ובין מטעם כל צד שלישי שהוא. "מודד החברה" מודד מוסמך שימונה על ידי החברה. "ריבית פיגורים" הריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר פיגורים לרבות חישוב ריבית הפיגורים שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מזמן לזמן. "המבנה" או "הבניין" לרבות כל מבנה קבע או ארעי שיוקם על ידי הקבלן במסגרת העבודות. "הציוד" ציוד מכני וחשמלי ,לרבות כל מכונה ,מכשיר ,חלק מכונה ,חומר ודבר טובין אחר אשר יש לספקו ולהתקינו לפי חוזה זה לרבות ציוד הקבלן. "המערכת" מכלול הציוד ,הצנרת ,הפיקוד והבקרה על כל מרכיביהם להפעלת המתקן ולשימוש בעבודות. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 11 "כוח עליון" רשימת המקרים המנויים להלן בלבד :מלחמה ,פלישת אויב ,קרבות עם כוחות מזויינים של מדינת אויב (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא) ,אסון טבע. למען הסר ספק מובהר בזה כי גיוס מילואים ,שביתות והשבתות אינם נחשבים ככוח עליון. מונחים שהוגדרו בחוזה ובנספחים יפורשו על פי הגדרתם שם. (ב) הוראות חוזה זה חלות על ביצוע הפרויקט וכל הקשור והכרוך בו במישרין או בעקיפין ,לרבות המצאת כוח האדם ,החומרים ,הכלים ,הציוד ,המכונות ,וכל דבר אחר ,בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. (ג) הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודין הוראותיהם כדין הוראות החוזה. (ד) כותרות הסעיפים משמשות לצורכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנות החוזה. (ה) חוק הפרשנות ,התשמ"א ,1981 -יחול על החוזה ויראו את החוזה לעניין זה כחיקוק כמשמעו באותו חוק. (ו) .2 חוק חוזה קבלנות ,תשל"ד ,1974כפי שנוסחו בכל עת ,לא יחול על היחסים בין החברה לבין הקבלן מכוח חוזה זה. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח ויומן עבודה (א) המפקח רשאי לבדוק את ביצוע העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודות והכל ,בין במקום הביצוע ובין מחוצה לו .כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה ,את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא כדלקמן: . 1המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי והריסה של העבודות אשר לא בוצעו בהתאם לתכניות ולמפרטים או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על-ידי מפקח וכל ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן. . 2המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה ,הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה בפרויקט. . 3המפקח יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודות בכלל ,או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים אם לפי דעתו אין הפרויקט נעשה בהתאם לתכניות ,המפרט הטכני או הוראות המהנדס. .4המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,לטיב העבודות ולאופן ביצוען לרבות ביחס לשוויין והתשלום המגיע בגינן. .5ככל שיידרש לעשות כן על ידי המפקח ,לשיקול דעתו של האחרון ,יזמין הקבלן לאתר מודד מוסמך לצורך סימונים ,בדיקות והכנת תשריטים .הקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בעבודת המודד ולא ישולם לו עבורן כל תשלום נפרד מעבר לתמורה. שום דבר האמור בסעיף זה לעיל ולהלן ,בין במעשה ובין במחדל מצד המפקח ,לא יפטרו את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולבצוע העבודות בהתאם להוראותיו ולא יטיל על המפקח או על החברה אחריות כל שהיא בקשר לכך. . 6הקבלן ייתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כסויה ,את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה .במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת -רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן. .7המפקח הנו בא כוחה המקצועי של החברה .את כל ההוראות בקשר עם ביצוע העבודות ואישור התכניות יקבל הקבלן אך ורק באמצעות המפקח והערות הקבלן בקשר לביצוע העבודות יועברו אך ורק באמצעות המפקח. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 12 .8אין בקיומו של הפיקוח הנ"ל על ידי המפקח משום שחרור הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי כל תנאי חוזה זה. (ב) הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן " :היומן") .היומן ינוהל בשלשה עותקים והקבלן ירשום בו מדי יום פרטים בדבר : .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .1 (ג) מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודות. כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום הביצוע או המובאים ממנו. כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודות. הציוד המכני המובא למקום העבודות והמוצא ממנו. השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות. תנאי מזג האוויר השוררים במקום הפרויקט. ההתקדמות בביצוע העבודות במשך היום. כל דבר אשר לדעת הקבלן ו/או המפקח ,לפי העניין ,יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המפקח רשאי לרשום ביומן פרטים בדבר: (א) הוראות המנהל או המפקח ,הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות. (ב) כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות. . 2היומן ייחתם כל יום ,בתום הרישום בו ,ע"י הקבלן ולאחר מכן על ידי המפקח והעתק חתום ממנו יימסר לקבלן. (ד) הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע הפרויקט ,אולם רישומים אלה לא יחייבו את החברה .למען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע הפרויקט הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות. (ה) לקבלן הרשות להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים ביומן תוך 5ימים מיום ציון הפרט ביומן. דבר הסתייגותו של הקבלן תירשם ביומן .לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור בפסקה ג( )2לסעיף זה ,תוך 5ימים מעת הרישום ,רואים אותו כאילו הסכים עם הפרטים הרשומים ביומן. (ו) רישומים ביומן ,פרט לאלה שהקבלן מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן (ה) ,ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם ,אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה ,אלא אם צוין במפורש ע"י אחד מן הצדדים שהדבר יהווה עילה לתביעה עתידית. (ז) היומן יישמר באופן קבוע במשרד המפקח אשר יוקם על ידי הקבלן ,על חשבון הקבלן ,במקום ביצוע הפרויקט ,בהתאם להוראות החוזה והמפרט המיוחד. (ח) הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת למקום הפרויקט ולכל מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים ,מכונות וחפצים כלשהם לביצוע החוזה. (ט) .3 היומן הינו רכוש החברה. סתירה בין מסמכים והוראות מילואים (א ) הקבלן מתחייב בזה לקרוא היטב את התכניות והמסמכים עם קבלתם ,לבדקם ולהפנות את תשומת לב המפקח לכל סתירה ,אי התאמה ו/או העדר נתונים בהם. (ב) גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה הקבלן בספק באשר ל פירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו ,או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה -יפנה הקבלן בכתב למפקח והמפקח ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו .החלטת המפקח תהיה סופית. בכל מקרה של אי התאמה בין המסמכים השונים ,אשר לא ניתנה ביחס אליה תשובת המפקח ו/או אשר לא יושבה בהתאם לסדר העדיפויות הקבוע להלן ,תחשב הדרישה הטכנית החמורה יותר המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים הנ"ל כקובעת. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 13 לגבי הוראות לא סותרות ייחשב הדבר כהשלמה ממסמך למסמך. (ג) על אף האמור בסעיף זה לעיל ולהלן ,בכל מקרה של סתירה ,אי-התאמה ,דו-משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו ,או בין נספח לנספח ,בעניין הנוגע לביצוע העבודה תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא : א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. חוזה זה התוכניות המפורטות לביצוע שהוכנו על ידי המתכנן (בין שהיו חלק ממסמכי המכרז ובין שנמסרו לאחר מכן) המפרטים המיוחדים שהוכנו על ידי המתכנן (וכפי שעודכנו) מפרט עבודות ביוב של המנהל לפתוח תשתיות ביוב – נספח ד' 1לחוזה זה. המפרט הכללי הבין משרדי (הספר הכחול) ובמיוחד הפרקים אשר צוינו בסעיף 1.3לחוזה (נספח ד' לחוזה זה) תקנים ישראליים תקנים זרים. הקודם עדיף על הבאים אחריו. .4 (ד) הוראות המפקח יחייבו את הקבלן. (ה) מוסכם בזאת כי כל סעיף המתואר או המסומן בתכניות החוזה ואינו כלול במפרט וכתב הכמויות נחשב ככלול בתמורה ,כמו כן כל סעיף הכלול במפרט ואינו מסומן בתכניות יחשב ככלול בתמורה. (ו) מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוצהר בזה ,כי אם גילה הקבלן סתירה ,אי התאמה או אי דיוקים באחד המסמכים המצורפים לחוזה ,ולא פנה אל המפקח בכתב בבקשה למתן הוראות בטרם ביצע את העבודה נשוא אותה סתירה ,או אם קיבל הקבלן הוראות מהמפקח ולא נהג לפיהן בלא לפנות בבקשת ההבהרה ,כאמור ,או אם פנה בבקשת הבהרה כאמור רק לאחר שהתחיל בביצוע אותה עבודה ,ישא הקבלן באחריות עבור כל הנזקים שייגרמו עקב כך. אספקת תכניות (ז) שלושה העתקים מכל אחת מהתכניות ימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום .כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן -יוכן על חשבון הקבלן .עם השלמת הפרויקט יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו ,בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין שהכין אותן בעצמו ,או שהוכנו ע"י אדם אחר. (ח) העתקים מכל מסמך המהווה חלל מהחוזה ,יוחזקו על ידי הקבלן במקום הפרויקט ,והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו ,יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת. .5 עבודות אחרות של החברה ו/או מי מטעמה (א) מוצהר בזה כי רק אותן העבודות המבוצעות לפי החוזה לרבות המפרט ,כתב הכמויות והתכניות המצורפות יהוו את נשוא החוזה .ידוע לקבלן כי החברה מסרה ו/או תמסור ו/או רשאית למסור לקבלנים ולספקים שונים ביצוע עבודות שונות הכוללות בניית מבנים ,ביצוע תשתיות ,מערכות, מלאכות ,ציוד ואספקת חומרים .החברה ו/או מי שיבוא מטעמה יהיו זכאים למסור לכל מי שיראה בעיניהם לבצע במקום הפרויקט כל עבודה בצורה ואופן שיראו להם והקבלן מתחייב בזה לסייע ולאפשר ביצוע עבודה/ות אחרת/ות כאמור לרבות מתן אפשרות שימוש לקבלנים כאמור במתקנים שבפרויקט וברשתות החשמל והמים שבמקום הפרויקט ולקיים את כל ההוראות שהמפקח יורה לו לצורך תיאום ביצוע העבודות עם עבודות אחרות ועם גורמים אחרים כאמור בסעיף זה .הקבלן מתחייב לשלב את כל הקבלנים העוסקים בפרויקט בלוח הזמנים ולשקף את עבודותיהם בלוח הזמנים הכללי שיוצג למפקח ולחברה לאישור. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 14 (ב) לא תהינה לקבלן כל תביעות או דרישות כלפי החברה בקשר עם ,או עבור ,עבודות אחרות כנ"ל המבוצעות על ידי החברה או על ידי קבלנים נוספים ו/או שונים ,כאמור ,ו/או קבלני משנה ו/או ספקים ,עבורה ו/או עבור מי מטעמה בפרויקט. (ג) בין היתר ,מתחייב הקבלן ליתן אפשרויות פעולה נאותה ,לפי הוראות המפקח לכל קבלן אחר המועסק ו/או יועסק על-ידי החברה וכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על-ידי המפקח וכן לעובדיהם ,הן במקום הפרויקט והן בסמוך אליו ,וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על-ידיו .למען הסר ספק מודגש כי הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש תשלום כלשהו בתמורה לשימוש האמור מאת החברה ו/או מכל צד שלישי ובכל מקרה כאמור בסעיף זה לעיל ,לא יהיה זכאי לרווח קבלן ראשי. .6 זכות החברה למסור עבודות שום דבר האמור בסעיף 5לעיל לא יתפרש כאילו הוא בא לגרוע מכל הוראה בחוזה זה אשר לפיה רשאית החברה למסור לאחר או לאחרים ביצוע כל חלק מן הפרויקט. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה רשאית לבחור בעצמה ,לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, קבלנים נוספים לביצוע מלאכות ו /או מערכות מסויימות בבניין (להלן" :קבלנים ייחודיים" ו"עבודות ייעודיות"). החברה תתקשר ישירות עם הקבלנים הייחודיים והקבלן לא יהיה צד להתקשרויות אלה ולא יהיה זכאי לכל רווח קבלני ו/או לכל תמורה נוספת בקשר עם עבודת הקבלנים הייחודיים .ואולם ,הקבלן מתחייב לאפשר בכל עת ומצב כניסתם של הקבלנים הייחודיים ,כמו גם לכל קבלנים אחרים שיועסקו ע"י החברה לאתר ולמבנה לביצוע עבודות ו/או לאספקת שירותים ,הכל ללא תמורה כלשהי. .7 תאום עם קבלנים אחרים הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי כספי בגין שילוב כל קבלנים אחרים ו/או קבלנים ייחודיים בתוך עבודתו הוא כולל שילובו של הקבלן האחר בתוך תחום עבודתו ,ביצוע דרכי גישה זמניות ,נקיטת אמצעי בטיחות שיידרשו לעבודתו ,ביצוע הסדרי תנועה ושלבי ביצוע עבודות ,תיאום בין הקבלן לקבלנים האחרים וכדומה וכל אלה יבוצעו על ידו במסגרת וכנגד תשלום התמורה ,כמשמעה להלן. .8ביצוע הפרויקט לשביעות רצון המפקח הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה בטיב מעולה ,ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2דלעיל ,לשביעות רצונו המוחלטת של המפקח ,וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח ,בין שהן מפורטות בחוזה, ובין שאינן מפורטות בחוזה. .9 ערבות לקיום החוזה (א) להבטחת המילוי של התחייבויותיו על פי החוזה ,כולן או מקצתן ,מוסר הקבלן לחברה ,במעמד חתימתו של חוזה זה ,ערבות בנקאית אוטונומית (להלן" :הערבות") בנוסח שבדוגמת הערבות המצורפת להלן ,בסכום כפי שרשום בדף ריכוז נתוני החוזה ,ובתוספת מע"מ כשיעורו בעת הוצאתה וגם/או חידושה של הערבות .תוקפה של הערבות עד תום 90ימים ממועד מסירת תעודת השלמה. הערבות תינתן לטובת העירייה והחברה ביחד ולחוד. (ב) הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה על ידי הקבלן .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות בין היתר להבטחה ולכסוי של: ( )1כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מלוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה. ( )2כל ההוצאות והתשלומים שהחברה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה. ( )3כל הוצאות התיקונים ,השלמות ,שיפוצים ובדק העבודה שהחברה עלולה לעמוד בהן. ( )4החזרה על ידי הקבלן לחברה של כל כספים – אם ובמידה ויתברר לחברה בשלב כלשהו שהקבלן קיבל ממנה כל כספים ביתר. ( )5פיצויים מוסכמים שיוטלו על הקבלן מכח חוזה זה. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 15 (ג) בכל מקרה כאמור תהא החברה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו ,בפעם אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים כאמור. (ד) הקבלן מתחייב להגדיל מפעם לפעם את סכום הערבות ולהתאימו לתמורה ולשינויים שהצטברו, וכן להבטיח כי הערבות תהיה בתוקף לתקופה כמתחייב מהוראות ס"ק י"א להלן ,באופן של הארכתה מעת לעת ,עד 45יום לפני מועד פקיעתה ,והכל -לפי הוראות המנהל .לא עשה כן הקבלן, מחדלו ייחשב להפרה יסודית של החוזה והחברה תהא רשאית לממש את הערבות כולה או מקצתה, לשיקול דעתה ,זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה במקרה כזה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. (ה) ההוצאות הכרוכות בהוצאת וקיום הערבות יחולו על הקבלן. (ו) סכום הערבות יהיה צמוד למדד הבסיס כהגדרתו בדף ריכוז נתוני החוזה. (ז) הפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו – לרבות התנאי בדבר הארכת הערבות – תהיה החברה רשאית לממש את הערבות ,ללא כל הודעה מוקדמת ,והקבלן יהא מנוע מלהתנגד לגבייתה של הערבות כאמור. (ח) סכום הערבות שיגבה – אם בכלל – על ידי החברה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי החברה וגם/או מועצת המנהלים שלה וגם/או אל מי מקרב מנהליה וגם/או מורשיה וגם/או יועציה בטענות וגם/או תביעות כלשהן בקשר למימוש הערבות. (ט) אלא אם נקבע אחרת בחוזה זה – סכום הערבות יחשב לפיצוי מוסכם מינימלי לחברה בגין הפרת החוזה ע"י הקבלן. (י) אין באפשרות למימוש הערבות ע"י החברה או במימושה בפועל על פי סעיף זה ,כדי לגרוע מכל תרופה אחרת המוקנית לחברה על פי חוזה זה וגם/או על פי כל דין. (יא) הערבות תוחזר לקבלן תוך 90יום ממועד מסירת תעודת השלמה ובלבד שהקבלן מסר לחברה את ערבות הבדק ,כמשמעה להלן. סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה. .10מסירת הודעות כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא לחוזה זה ויראו כל הודעה שנשלחה מצד אחד למשנהו כאילו הגיעה לתעודתה תוך 72שעות ממועד משלוחה בדואר רשום .הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד מסירתה ואילו הודעה ששוגרה בפקס ,תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצויין על גבי אישור השיגור בפקס. .11רשיונות ,אישורים ,היתרים ועבודה בקרבת מתקנים קיימים מבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת המפורטת בחוזה ,הקבלן מתחייב בזה לפעול בהתאם להוראות הבאות: (א) לפני תחילת ביצוע העבודות ידאג הקבלן לכל הרשיונות והאישורים לביצוע העבודות לפי התכניות. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות והאישורים הנ"ל לרבות אישור להוצאת עודפי חפירה וחציבה מאתר העבודה .הקבלן מתחייב לשלם לרשויות הרלוונטיות את כל התשלומים ו/או ההוצאות ו/או הערבויות הדרושים לצורך קבלת רשיונות ואישורים כאמור .תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם. רשויות בסעיף זה :הרשות המקומית ,משרדי הממשלה ,חברת חשמל ,משרד התקשרות ,חב' "בזק" ,רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהן ,מקורות ,רשות העתיקות ,רשויות הניקוז, מינהל מקרקעי ישראל ,איגוד ערים וכל רשות נוספת אחרת. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 16 (ב) על הקב לן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר ,לפני התחלת העבודות ,אישורי מעבר ואת כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תת -קרקעים (מים ,חשמל ,טלפון ,דלק ,ביוב ,תיעול וכו') ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות המוסמכת ,שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבודות בסמוך למתקן תת קרקעי ,או חצייתו. (ג) לא תבוצענה כל עבודות סמוך למתקן תת -קרקעי ,ללא נוכחות מפקח כנ"ל כאשר התשלום עבור המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן. (ד) בכל מקרה של עבודות סמוך למתקן תת-קרקעי או בחצייתו ,יבצע הקבלן חפירות גישוש בידיים לגילוי המתקן ועבודות בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן ,ידפן את החפירה (במידת הצורך ובאישור המפקח) ויתמוך את המתקן התת-קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת למתקן. (ה) נוכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן תת-קרקעי. (ו) .12 עבור העבודות בידיים ,הטיפול בקבלת האישורים ,תיאומים ותשלום אגרות למיניהם לא ישולם לקבלן תשלום נפרד מעבר לתמורה. הסבת החוזה (א) אין הקבלן רשאי למסור/להסב או להעביר לאחר את ביצועו של הפרויקט כולו או מקצתו ,או כל זכות ו/או התחייבות מכוחו לרבות לקבלני המשנה ,אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש ,אשר תינתן או תסורב לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכמפורט בתנאי חוזה זה ולא יהיה כל תוקף לכל הסבה ו/או מסירה שבוצעה כאמור על ידי הקבלן .ואולם העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצועו של הפרויקט ,או של חלק ממנו ,לאחר. (ב) נתנה החברה הסכמה ,כאמור ,אין בהסכמה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על פי חוזה זה והוא ישא באחריות מלאה לכל מעשה /מחד של של מבצע העבודות ,נציגיהם ועובדיהם. (ג) הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969 ומתחייב לא למסור ביצוע איזה מן העבודות לקבלן משנה שאינו קבלן רשום ,כאמור. (ד) החברה תהיה רשאית להסב לאחר או לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי חוזה זה לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לקבל את הסכמת הקבלן לכך .מבלי לגרוע מכלליות הזכות האמורה ,החברה רשאית להסב את החוזה על התחייבויותיה וזכויותיה מכוחו לתאגיד מים (לרבות תאגיד מים משותף למספר רשויות או ייעודי לרחובות ,ככל שיקום) והקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלי החברה בקשר לכך. .13רשימת קבלני משנה מורשים (א) בכפוף להוראות סעיף 4.0.4למפרט המיוחד ,הקבלן רשאי לבצע עבודות במסגרת הפרויקט באמצעות קבלני משנה ,לאחר קבלת אישורו של המנהל מראש ובכתב לכל קבלן משנה ,ולאחר שהבטיח כי התחייבויותיו הרלוונטיות בחוזה יחולו גם על קבלן המשנה בהתקשרות ביניהם .בכל מקרה לא יהיה בביצוע באמצעות קבלן משנה או במתן או אי מתן אישור על ידי המנהל כדי לגרוע מהתחייבויותיו ומאחריותו של הקבלן על פי החוזה או להטיל אחריות על המכון או על המנהל. הגשת כל אחד מקבלני המשנה תיעשה במועד שייקבע על ידי המנהל ביחס לאותו קבלן משנה . (ב) המנהל ייתן או יסרב לתת אישור לביצוע על ידי קבלן משנה ,על פי שיקול דעתו המוחלט ,לרבות עמידתו בתנאים שיידרשו על ידו ובכלל זה בין היתר ,הכשרתו ,ניסיונו והתאמתו של קבלן המשנה לביצוע הפרויקט .מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לו ,המנהל יהיה רשאי להיפגש עם קבלני המשנה שהוצעו על ידי הקבלן על מנת להתרשם מהתאמתם כאמור. (ג) מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לביצוע עבודות הנדסה בנאיות ,כהגדרתן בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט ,1969-יתקשר הקבלן רק עם קבלני משנה שהם קבלנים מוכרים ורשומים בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,על פי החוק האמור. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 17 (ד) ומודגש; קבלני המשנה המפורטים להלן ,עמם התקשר הקבלן מכוח התחייבותו בתנאי המכרז כפופים ,אף הם להוראות סעיף זה .ואלה הם: .aקבלן משנה לעבודות החשמל ,הרשום בפנקס הקבלנים לענף ראשי במקצוע חשמלאות (ענף )160קבוצת סיווג א 3 -לפחות; .bקבלן משנה לעבודות בניה ,הרשום בפנקס הקבלנים לענף ראשי במקצוע בניה (ענף )100 קבוצת סיווג ג 3 -לפחות וכן; .cעם מהנדס חשמל ו/או מהנדס מכונות .אין מניעה כי המהנדס הוא מנהל הפרויקט מטעם המציע. .dקבלן הרשום במקצוע קונסטרוקציות פלדה (ענף )150קבוצת סיווג א 1 -לפחות. (ה) הקבלנים והיועצים דלעיל יעמדו בכל דרישות המפרטים והיקף התקשרות המציע עמם יהיה בהתאם לדרישות המפרטים .בכל מקרה ,ההתקשרות עם מי מהם כפופה לאישורה מראש ובכתב של החברה ,לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. (ו) המנהל יהיה רשאי לדרוש הרחקתו מאתר הפרויקט של קבלן משנה או פועל שלו או עובד של הקבלן אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל ,אינו מתאים לתפקידו ו/או איננו עומד בדרישות המפורטות בחוזה ובנספחיו ו/או אינו מבצע את עבודתו ברמה המקצועית הנאותה ו/או שאינו ממלא אחר הוראות המפקח .במקרה כזה הודעה על דרישה להפסקת עבודה תימסר בכתב לקבלן. ויהיה על הקבלן להחליפו ,על חשבונו ותוך ( 5חמישה) ימים ממועד ההודעה על הדרישה ,באחר, בכפוף לאישורו של האחר מראש ובכתב על ידי המפקח ומבלי שיהיה בהחלפה כדי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה ,לרבות עמידה בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט .כל פסילת עובד ו/או פסילת קבלן משנה לא תהווה עילה לטענה כל שהיא לגבי תקופת הביצוע והתמורה על פי חוזה זה. (ז) הקבלן לא יפסיק את התקשרותו עם קבלן המשנה אלא לאחר קבלת הסכמת המנהל לכך מראש ובכתב. .14אחריות נתנה החברה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיפים 12ו 13 -לעיל אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ,והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי הפרויקט ,באי כוחם ,מורשיהם ,שלוחיהם ,עובדיהם ,קבלני המשנה שלהם ועובדיהם. .15הצהרות הקבלן והתחייבויותיו הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת בהתחייבות יסודית כי: (א) הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט 1969-והתקנות מכוחו באופן התואם היקף העבודות וטיבן ,המנהל ספרי חשבונות כחוק ולפי דרישת רשויות המס ,וכי יש בידו אישור תקף לאמור וכן אישור המאפשר לנכות מכל תשלום המגיע לו -אחוז ניכוי במקור ,והוא ממציא בזה למזמין עותק מכל אישור כאמור. (ב) עיין לפני חתימת החוזה בכל הנספחים ,ובכל מסמכי ההתקשרות הקשורים לביצוע העבודה לרבות מסמכים אשר לא ניסח בעצמו ,ולרבות מסמכים אשר הוזכרו אך לא צורפו ,כי בחן אותם היטב ,כי הם נהירים לו וכי אין לו טענות או הערות לגביהם. (ג) בדק את כל המסמכים ,התוכניות ,הדרישות ,ההסכמים עם יועצים וגורמים הקשורים בפרויקט לשביעות רצונו ואין מה מהנ"ל שביקש מהמזמין ולא קיבל ,וכי יתאם את כל העבודות עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ,לרבות אך לא רק המפקח ,בזק ,חברת החשמל ,העיריה וכל שאר הגופים והרשויות הנוגעים לעניין. (ד) ידועים לו כל החומרים ,כח האדם והאמצעים הנדרשים לבצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה ואפשרות אספקתם והם נמצאים ברשותו או בהישג ידו ,והינו מסוגל מכל הבחינות לבצע את העבודות בהתאם להוראות החוזה .כן ידוע לו כי עליו האחריות להשגת כל ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לביצוע העבודות לרבות תחילתן ,אלא אם נקבע מפורשות אחרת. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 18 (ה) קי בל לשביעות רצונו המלאה את כל ההסברים מתוכם יכול היה לקבל תמונה מספקת על פרטי העבודות והיקפן ,הביא בחשבון שההסברים שקבל אינם מהווים מפרטים מלאים ,אולם הם היו מספיקים על מנת לתת לקבלן תמונה נאמנה של העבודות ואת האפשרות להביא בחשבון את כל הפרטים שההסברים לא כללו אותם ,ואת כל הפרטים האחרים שיחדיו יהוו מפרט מלא של העבודות. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 19 (ו) העבודה תבוצע תוך פעולה מלאה של התחנה הקיימת ןבקרבה מיידית לקווי ביוב ,מובל תיעול ומבנים פעילים .ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת הפסקת פעולת תחנת השאיבה הקיימת ו/או פגיעה בקווי ביוב קיימים ולמנוע בכל תנאי ובכל מצב גלישות ביוב ,וזאת על אחריותו וחשבונו וללא כל תוספת תשלום .האמור כולל את כל סידורי השאיבה הזמנית והפנית השפכים בהתחברות לתאים הקיימים ובמהלך כל העבודה ,בין שפורטו ,בין שפורטו במפרט המיוחד ובין אם לאו. (ז) באחריותו של הקבלן לטפל סמוך לאחר חתימת חוזה זה בקבלת כל מסמכי התכנון הנדרשים לו לבצוע העבודות והמועדים לאספקתם. (ח) הינו אחראי לתאום אספקת כל מסמכי התכנון מכל מין וסוג ולכל שאר המסמכים ,התוכניות והנתונים הדרושים לביצוע העבודות. (ט) כניסתו לאתר הבניה לביצוע העבודות הינה כבר רשות בלבד וכי אין בה בכדי להעניק לו ,במפורש ו/או במשתמע ,זכות כלשהי במקרקעין ,לרבות לא זכות עכבון במקרקעין או בכל מה שיוקם על המקרקעין והוא מתחייב שלא לתפוס חזקה ו/או זכות אחרת במקרקעין או בכל מה שיוקם על המקרקעין. (י) יבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין לרבות כל חוקי העזר בעיריית רחובות .לא תאושרנה תביעות של הקבלן על סמך טענת אי ידיעת הדין ,או חריגה מהדין. (יא) ידוע לו כי במהלך ביצוע עבודותיו ישולבו במקום הפרויקט קבלנים אחרים .הקבלן יתאם פעולות הקבלנים האחרים ,כאמור ,ויספק להם את כל המידע הנדרש להם לצורך כך .ידוע לקבלן והוא מסכים כי לא תאושר לו כל הארכה של תקופת הביצוע ו/או כל חריגה מלוח זמנים מאושר בקשר עם פעולות קבלנים אחרים ו/או נוספים ,כאמור בסעיף זה לעיל ו/או עקב כך והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה לעניין זה. (יב) החברה תהיה רשאית להפעיל קבלנים אחרים באתר ,בהתקשרות ישירה ובלעדית ביניהם .במקרה כזה ,לא יהיה הקבלן זכאי לקבל אחוזי קבלן ראשי. (יג) למען הסר ספק ,על אף האמור בכל מקום בחוזה זה ,אין לקבלן והוא מוותר מראש ובמפורש על זכות עיכבון על העבודות ו/או החומרים ו/או המקרקעין וכן על כל זכות לעכב ביצוען של העבודות או כל חלק שלהן ,בגין כל סכום שיגיע לו ,לטענתו ,מן החברה. (יד) התמורה המפורטת בחוזה זה מהווה תמורה מלאה עבור העבודות המבוצעות על ידו במסגרת החוזה וכי לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף הן בגין העבודה ,הן בגין החזר הוצאות והן בגין כל סיבה ועילה אחרת אלא בהתאם למפורט בחוזה זה .ביצע הקבלן עבודות שלא נכללו בחוזה זה ,כולן או חלקן וכל עבודה אחרת מבלי שנדרש לכך במפורש מראש ובכתב בהתאם להוראות חוזה זה ,לא יהא הקבלן זכאי לכל תמורה שהיא עבור עבודתו זו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה לעניין זה כלפי החברה ו/או העירייה. פרק ב' – הכנה לביצוע וביצוע .16הכנה לביצוע ובדיקות מוקדמות (א) הקבלן מצהיר כי בדק ,לפני הגשת הצעתו ,את מקום הפרויקט וסביבותיו ,טיבם ותנאיהם וטיבם של העבודות הטופוגרפיים ,המבנים הקיימים עליהם (ככל שקיימים) את כמויותיהם והחומרים הדרושים לביצוע הפרויקט ,את דרכי הגישה למקום הפרויקט ,וכן את סביבת ההתארגנות הרצויה עפ"י מגבלות הסביבה .כן מצהיר הקבלן כי השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו .כן מצהיר הקבלן כי ניתנה לו הזדמנות לבצע בדיקות כאמור. (ב) הקבל ן מצהיר כי נהירים לו כל תנאי החוזה וכי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה שהוצעה על ידו ,מהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה בכפוף לתוספות התמורה שתגענה לו ,אם תגענה לו ,בגין שינויים .תוספות והוראות חדשות ,אם יהיו כאלה .והוא מוותר על כל טענות של אי התאמה ,אי ידיעה ,פגם או מום כלשהם. (ג) הקבלן מתחייב לבדוק מערכות תשתית קיימות .הקבלן ישא באחריות לנזקים שיגרמו למערכות התשתית כאמור בקשר עם ביצוע העבודה. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 20 .17תקופת ביצוע ולוח זמנים (א) הקבלן יחל בביצוע העבודות במועד שיקבע לכך בצו התחלת עבודה שייקרא להלן גם פקודת עבודה. הקבלן יסיים את העבודות במלואן וימסור אותן במסירה סופית לחברה ולעירייה עד תום תקופת משך הביצוע הקבועה בדף ריכוז נתוני החוזה – חלק א' לחוזה זה ,ובכפוף ללוח הזמנים המאושר כהגדרתו להלן ,אלא אם החברה תודיע לו אחרת בצו או בהודעה אחרת בכתב (להלן" :תקופת הביצוע" או "לוח זמנים לגמר ביצוע" ו"מועד המסירה") .לסיום העבודות ,לעניין סעיף זה ,תיחשב השלמת כל העבודות במסירתן ,כאמור ,בכפוף לקבלת היתר לאכלוס המבנה ותעודת השלמה. ומודגש: התחלת עבודה בפועל תותר לקבלן רק לאחר קבלת לוח הזמנים המאושר כהגדרתו בסעיף קטן (ו) להלן . תקופת הביצוע כוללת את הזמן הדרוש לקבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים ,לרבות חיבור למערכות מים ,ביוב ,חשמל ,מיכשור ובקרה ,ביצוע העבודות ומסירתן לתקופת הביצוע תיווסף שלושה חודשי הרצת המתקן והכשרת צוות של החברה להפעלת המתקן. (ב) אי עמידה בלוח הזמנים לגמר ביצוע לרבות איזה מאבני הדרך הקבועות בו או בתכנית העבודה כהגדרתה להלן ,ו/או ב מועד המסירה יזכה את החברה והעירייה בפיצויים מוסכמים מאת הקבלן בסכומים המפורטים בחוזה זה להלן .ידוע ומוסכם כי סכום הפיצויים המוסמכים משקף את הנזק המוערך מאיחור ,כאמור ,והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העירייה לעניין זה. (ג) ידוע לקבלן כי במסגרת לוח הזמנים לגמר ביצוע עליו לדאוג להוצאת כל ההיתרים והאישורים לעבודה מכל הרשויות המוסמכות אלא אם נקבע מפורשות אחרת בחוזה זה. (ד) ידוע לקבלן כי לוח הזמנים לגמר ביצוע העבודות הינו תנאי יסודי בחוזה זה והפרתו תהווה הפרה יסודית שתגרור אחריה פיצוי מוסכם ,זאת בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים הנתונים לחברה על פי החוזה ו/או על פי הדין. (ה) הקבלן ימציא למפקח לשם אישור ,תוך 14ימים מיום חתימת חוזה תכנית עבודה כולל לוח זמנים מפורט בשיטת גאנט ואבני דרך בתוכנת (M.S PROJECTלהלן" :תוכנית עבודה"). (ו) המפקח יהיה רשאי להכניס תיקונים/שינויים בתוכנית העבודה והתוצר הסופי ,הכפוף לאישור המנהל והחברה ,ייחשב ללוח הזמנים לגמר ביצוע המאושר והמחייב (להלן" :לוח הזמנים המאושר ") .מובהר מפורשות כי הקבלן חייב בביצוע הפרויקט לפי חוזה זה כמפורט בלוח הזמנים המאושר ולפי שלבי העבודה המפורטים בו. (ז) לוח הזמנים המאושר אינו פוטר את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת עליו .אי המצאת תוכנית העבודה כנדרש אינו פוטר את הקבלן מאחריות כללית המוטלת עליו. (ח) הקבלן יבצע מעקב קבוע ורציף אחר לוח הזמנים המאושר .בהתאם להתקדמות הפרויקט וקצב הביצוע יעדכן הקבלן מפעם לפעם ובהתאם להנחיות המפקח את לוח הזמנים .הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לצמצם פיגורים במידה ויהיו וינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לעמוד באבני הדרך וביעד הסופי של הפרויקט. (ט) לוח הזמנים המאושר מחייב ומהווה תנאי יסודי בחוזה זה והפרתו תהווה הפרה יסודית שתגרור אחריה פיצוי מוסכם ,זאת בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים הנתונים לחברה על פי החוזה ו/או על פי הדין .הקבלן ינקוט בכל האמצעים לעמוד בו .במסגרת לוח הזמנים המאושר יירשמו אבני דרך שעל הקבלן לעמוד בהם במהלך ובמסגרת ביצוע הפרויקט .החברה תהיה זכאית לפיצויים מוסמכים במידה ולא יעמוד באבני הדרך הכל כמפורט להלן. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 21 (י) הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד החברה ו/או נגד העיריה על ידי גורמים שלישיים בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור כלשהו בלוח הזמנים המאושר ו/או מביצוע העבודות ו/או המערכות ו/או הכנה למערכות ו/או לשירותים שעל הקבלן/קבלני המשנה לספק ,שלא על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי הוראותיהן ,וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן ו/או זכויות החברה ,על פי חוזה זה ועל פי כל דין .מוסכם בזאת כי כל סכום שהחברה תשלם כדמי נזק כאמור במקום הקבלן ,באם תשלם ,תהיה היא רשאית לנכותו מכל סכום העשוי להגיע לקבלן בתוספת הוצאותיה בקשר לכך וכן תהיה החברה רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה. .18מים וחשמל ,סימון ושילוט ,משרד עבור המנהל ומבנה שירותים מבלי לגרוע מן האמור במפרט המיוחד: (א) הקבלן יספק על חשבונו את המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודות לרבות הקמת מערכת הקווים ופריסת הרשתות הנחוצים לשם כך ,ויעשה על חשבונו את כל הסידורים הדרושים להעברתם ממקור האספקה למקור השימוש בהם ,כגון :התחברות ,הנחת צינורות כבלים ,גופי תאורה ,צינורות ,מכלים רזרביים וכד' .עם השלמת העבודות יפרק הקבלן את כל הנ"ל ויוציאם ממקום הפרויקט וכל זאת על חשבונו בלבד. (א) הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של מקום ביצוע העבודות ולנכונותם של הגבהים והמרחקים של מערכות התשתית והכביש וכל אלמנט אחר בפרויקט מרגע קבלת השטח ועד למסירה הסופית של הפרויקט. הסימון יתבצע לפי נקודות קבע מסומנות בתכניות ובהתאם לכל הדרישות של הרשויות המקומיות ו/או המפקח. (ב) כל ההוצאות לסימון בתחילת ביצוע הפרויקט ובמהלכו יהיו על חשבון הקבלן ,כולל סימון לקבלנים וספקים אחרים של החברה ,אפילו לקבלן אין קשר עימם ואינו מקבל אחוזים על עבודתם .על הקבלן לדאוג למכשירי מדידה מעולים במקום הפרויקט שיועמדו גם לרשות המפקח. (ג) הקבלן חייב לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות קבע הן מחוץ למקום הפרויקט והן בתוך מקום הפרויקט .נהרסו או נמחקו או טושטשו נקודות הקבע ,כולן או מקצתן ,יחודשו הנקודות האלה על-ידי הקבלן על חשבונו הוא מדי פעם בפעם .במידה והקבלן לא חידש את הנקודות ,ואף לא עשה כך תוך 3ימים לאחר שנדרש לעשות כן על-ידי המפקח ,תחדש אותן החברה על חשבונו של הקבלן. (ד) הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי הפרויקט אשר נבנו מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות כאמור ,גם אם ,במידה ואין אפשרות תיקון ,ייהרס חלק הפרויקט הבלתי מדויק וייבנה מחדש ,וכל זאת על-פי הנחיות והוראות המפקח. (ה) מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 60דלהלן ומכל זכות אחרת השמורה לחברה על פי החוזה ,בפרט בקשר עם המדידות ,בסיום כל פרק/שלב של העבודות -על פי דרישת המפקח ובכל מקרה בגמר ביצוע העבודות ,יגיש מודד הקבלן תוכניות עדות לאחר ביצוע .התוכניות תהינה על פי מפרט שכבות שיקבע על ידי החברה ותוגשנה לאישור המפקח .במידה והתוכניות שתוגשנה תהינה לא על פי המפרט יחויב הקבלן בעלות העברת התוכניות למפרט השכבות המתאים על פי תעריף משרד השיכון לעבודות מדידה -לשעות עבודה משרד. (ו) המפקח רשאי לדרוש מהקבלן כל מדידה נוספת שתידרש על פי שיקול דעתו ,התשלום בגין המדידות לא ישולם בנפרד והן תחשבנה ככלולות בסעיפים בכתב הכמויות. (ז) הקבלן מתחייב בזאת להציב באתר שלט על-חשבונו ,בהתאם לדרישות המפרט המיוחד (ח) מבנה עבור המנהל – כנדרש במפרט המיוחד פרק ג' – השגחה ,נזיקין וביטוח .19השגחה מטעם הקבלן ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 22 הקבלן או בא כוחו המוסמך לצורך השגחה יהיה מצוי במקום הפרויקט וישגיח עליו ברציפות בכל יום ובמשך כל משמרות העבודה בכל תקופת הביצוע של העבודות לצורך ביצוען של העבודות .מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו המוקדם של המפקח ,והמפקח יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא מבלי לתת נימוק לכך .אישר המפקח מינויו של בא-כח פלוני או סירב לאשרו או ביטל את אישורו למינוי זה -לא יגרע הדבר במאומה מכל התחייבות שנטל עליו הקבלן בחוזה זה .לצורך קבלת הוראות מהמפקח ,דין כל בא כח של הקבלן כדין הקבלן .הקבלן ימסור לחברה את זהותו ופרטי בא כוחו ,כאמור ,לרבות כתובת ,טלפון וטל' נייד (להלן" :נציג הקבלן") .הודעה ו/או מסירת מסמכים לנציג הקבלן תיחשב כאילו נמסרה לקבלן עצמו. .20העסקת מהנדס ומנהל עבודה (א) המציע יעסיק ,לצורך ביצוע העבודות ובכל מהלך תקופת ביצוען ,ברציפות ,צוות מקצועי מטעמו המונה ,לפחות ,את כל אחד מאלה (להלן" :הצוות המקצועי"): .1 מנהל עבודה אחד לפחות ,מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה/התמ"ת ,שהינו בעל נסיון מוכח של 5שנים לפחות בניהול עבודה בשטח של פרוייקטים בתחום הבנייה ובעל נסיון מוכח בניהול עבודה של בניה. .2 מהנדס אזרחי מורשה כדין בעל נסיון מוכח של 5שנים לפחות בניהול עבודה בשטח של פרוייקטים בתחום הבנייה. .3 ממונה בטיחות כמשמעו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) ,התשנ"ו- .1996 .4 אחראי לביצוע" ו"אחראי לבקורת" כמשמעם בדין לרבות חוק התכנון והבניה וכל תקנות מכוחו. .5 אחראי על ביצוע שלד הבנין ,טיפול ואחריות להוצאת טופס 4 ,2ו 5 -עפ"י דרישות כל רשות מוסמכת וטיפול מול חברת החשמל. העבודות תבוצענה אך ורק על ידי מי שהינו מורשה כדין לביצוען ,מיומן ומנוסה. לעניין סעיף זה; "יעסיק" ,במשרה מלאה בפרוייקט. (ב) המהנדס וכן מנהל העבודה ימצאו במקום ביצוע הפרויקט בכל זמן ביצוע העבודות וישגיחו עליו ברציפות לצורך ביצועו של הפרויקט. (ג) הקבלן לא יעביר את המהנדס ו/או מנהל העבודה ממקום ביצוע הפרויקט אל מקום עבודה אחר של הקבלן. (ד) מינוי חברי הצוות המקצועי יהא טעון אישורו המוקדם של המפקח והמפקח יהא רשאי לסרב לתת את אשורו או לבטלו בכל זמן שהוא .המפקח אינו חייב לנמק את החלטתו .למען הסר ספק מובהר כי במינוי ,כאמור ,אין כדי לפטור את הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו כלפי החברה על פי חוזה זה. (ה) לצורך קבלת הוראות מהמפקח ,דין המהנדס ו/או מנהל העבודה של הקבלן ,כדין הקבלן ,אלא אם מונה בא-כוח מוסמך אחר שאושר על ידי המפקח. (ו) הקבלן ימנה את המהנדס של הקבלן כמהנדס האחראי לביצוע העבודות שידווח על פי החוק וע"פ כל דין לרשויות .כמו כן יהיה המהנדס של הקבלן אחראי על תהליך ההכנה לקבלת תעודת השלמה לפרויקט. (א) לכל עבודה בגדר הפרויקט שלביצועה זקוק המבצע לרישוי ו/או להיתר ,מתחייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום/בעל רשיון כאמור. .21הרחקת עובדים ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 23 הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח ,בין שהיא מנומקת ובין שלא ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של המפקח ,בדבר הרחקתו ממקום הפרויקט של כל אדם המועסק על ידי הקבלן במקום הפרויקט ,לרבות את המהנדס ו/או מנהל העבודה .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור -לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום הפרויקט ,בין במישרין ובין בעקיפין .אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראת סעיף 40להלן. .22שמירה ושאר אמצעי זהירות (א) הקבלן מתחייב להתקין ,לספק ולקיים ,החל מלפני התחלת הביצוע של העבודות ובמהלך כל ביצוען של העבודות – על חשבונו הבלעדי – גידור ,תמרורי אזהרה ,לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה ולביטחונו ולנוחותו של הציבור ,באתר ובסביבתו הקרובה ,בהתאם לדרישות של חוזה זה וגם/או הדין וגם/או כל הוראה של כל רשות מוסמכת וגם/או דרישות המנהל או המפקח. (ב) הקבלן מתחייב לתקן כל פגם בגידור האתר ולהיות אחראי על תקינות הגדר ושלמותה בכל עת במהלך בצוע העבודות באתר וכן להוסיף לה כיסויים או תוספות ככל שידרש ע"י המפקח ו/או המזמין. (ג) מובהר בזאת במפורש כי מתחם העבודות הינו מתחם פתוח .ולכן ,על הקבלן להתקין על חשבונו -בכל מקום שהדבר יידרש -אמצעים אשר ימנעו כניסה ו/או מעבר של זרים דרך מקום ביצוע העבודות, ובכלל זה התקנת שערים ,גדרות ומחסומים ככל שיידרש וככל שיורה לו המפקח ו/או המנהל ו/או המזמין או נציגיו מפעם לפעם. (ד) הקבלן מתחייב בזאת לעשות ככל יכולתו למניעת כל תאונות ,מפולות ,התפוצצות ,שריפות ותקלות באתר ובסביבה הקרובה לו ,במהלך ביצוען של העבודות ,ולשמור על כל הוראות הדין באשר לבטיחות ולגהות. (ה) מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הוראת כל דין הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו הוא :כיסויי הגנה לאנשים ומכוניות ,וכן שאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור בהתאם לדרישות של חוזה זה ,הוראות הדין והוראות כל רשות מוסמכת לרבות המפקח. (ו) מבלי לגרוע מן האמור לעיל הקבלן מצהיר ומתחייב כי אמצעי הזהירות יינקטו ע"י הקבלן במשך כל תקופת ביצוע העבודות. .23קיום דרישות הדין וכל רשות מוסמכת בכלל ובפרט בנושא בטיחות בעבודה (א) על הקבלן למלא אחר כל דרישות הדין ואחר כל דרישות הרשות המקומית המוסמכת וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לביצוע העבודות בכלל ,ובפרט לנקיטת אמצעי זהירות וביטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב לרבות מחלקת הפקוח על הבניה ומחלקת מהנדס העיר וכן על עובדי הקבלן. (ב) הקבלן מתחייב למלא אחרי כל החובות וההתחייבויות המוטלות בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל ( 1970להלן " -הפקודה") ובתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) -התשמ"ח 1988 - (להלן " -התקנות ") וכל תקנות שהותקנו מכוחו כפי שהן בתוקף היום וכפי ששיהיו בתוקף בעת ביצוע העבודות ולמלא אחר קביעת כל חקוק ,פסיקה או דין בנוגע לנושא הבטיחות. (ג) ידוע לקבלן ,כי החברה ו/או בא כוחה ,אינם נושאים באחריות המתחייבת מהפקודה ,מהתקנות ו/או מכוח כל דין בנושא הבטיחות .כמו כן חלה על הקבלן החובה לקיים צו בטיחות ,הניתן ע"י מפקחי עבודה בדבר בטיחות של מכונות או ציוד או חומרים המהווים סכנה ,או צו שיפור ,גהות ורווחה של העובדים ,כנדרש עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העובדים ,תשי"ג .1954-אי מילוי הוראות החוק ,הנה עבירה ומהווה הפרה של חוזה זה לרבות תנאי החוזה לביצוע .למען הסר ספק ,מובהר בזה ,כי החברה או בא כוחה (כגון מפקחיה) ,יבדקו אך ורק לוחות זמנים ,טיב העבודה והאיכות, ללא כל התחייבות ו/או אחריות לנושא הבטיחות בביצוע הפרויקט ,כפי שייקבע בתנאי החוזה לביצוע. סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה. .24פגיעה בציבור ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 24 בכפוף לאמור בסעיף 4.2.1למפרט המיוחד ,הקבלן מתחייב כי ביצוע הפרויקט לא יפגע בנוחיות הציבור ולא יפריע לזכות השימוש המעבר של כל אדם בכביש ,דרך ,מדרכה ,ובפרט לא יפריע לצד שלישי כל שהוא .כמו כן מתחייב הקבלן לדאוג להתקנה של מדרכה ו/או דרך זמנית – על חשבונו – במידת הצורך, לניקיון שוטף במקום הפרויקט ולניקוי כל פסולת הנובעת מעבודתו ועבודת הקבלנים האחרים ,וכן להימנע מעבודות רעשניות בשעות שיורה המפקח .הקבלן ישפה את החברה בכל סכום שתחוב בו עקב כך שיקבע כי היא נושאת באחריות למטרדים כלשהם שהם תוצר לוואי של ביצוע הפרויקט. .25נזיקין למקום הפרויקט (א) מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ,ממועד צו התחלת העבודה ועד למתן תעודת השלמה לכל קטע בפרויקט עפ"י האמור בחוזה זה להלן ,יהא הקבלן אחראי לשמירת מקום הפרויקט ולהשגחה עליו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות שמירה והשגחה על חומרים ,הציוד ,המתקנים והדברים האחרים שהובאו על ידי הקבלן למקום ביצוע הפרויקט או שהועמדו לרשות הקבלן לצורכי ביצוע הפרויקט על ידי החברה .בכל מקרה של נזק או אבדן שנגרם ברשלנותו של הקבלן ו/או של הבאים מטעמו לפרויקט ,יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהא הפרויקט במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. (ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת הפרויקט ,בהתאם להוראות חוזה זה. (ג) בכל מקרה נזק לפרויקט שנגרם על-ידי סיכון מוסכם כאמור בסעיף קטן (ד) להלן יהיה על הקבלן לתקן את הנזק ,בהקדם האפשרי ,אם ובמידה והמפקח ידרוש ממנו לעשות כן ,והוצאות התיקון יחולו על החברה. (ד) בחוזה זה "סיכון מוסכם" פירושו -מלחמה ,פלישת אויב ,פעולת מדינה אויבת או קרבות (בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו). (ה) נזק שנגרם לעבודות כתוצאה מטעות בחישובים סטטיסטיים ,בתוכניות או במפרטים או במישרין על ידי הוראות מוטעות של המנהל או המפקח או אך ורק כתוצאה משימוש של החברה או מי מטעמה בחלק מן העבודות אף בטרם ניתנה תעודת השלמה עבורו ,דינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה. .26נזיקין לגוף או לרכוש (א) הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן ,לרבות השתתפות עצמית במקרה של הפעלת ביטוח ,שייגרמו במישרין או בעקיפין על ידו ו/או על ידי הבאים מטעמו תוך כדי או עקב ביצוע הפרויקט או בקשר לכך ,או על ידי אחר אולם עקב רשלנות הקבלן ו/או הפרתו איזה מהוראות חוזה זה ,לגופו או לרכושו של אדם כל שהוא או גוף משפטי כל שהוא ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הקבלן עצמו ,עובדיו ,שלוחיו ,מורשיו ,קבלני המשנה שלו ועובדיהם ,וכן החברה ,מי מטעמה כולל ובין השאר המפקח ומנהל הפרויקט ,עובדיה ,שלוחיו ,מורשיו וצד ג' כל שהוא מן הציבור .הקבלן מתחייב לפצות כל אדם ,כאמור וכן את החברה בגין כל נזק כאמור שייגרם למי מהם -מיד עם דרישה ראשונה .הקבלן פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור. (ב) מבלי לגרוע מן האמור לעיל בסעיף קטן (א) ,ומאחריותו של הקבלן כאמור ,מתחייב בזאת הקבלן לנקוט בכל אמצעי סביר למניעתם של נזק או אבדן כאמור בסעיף קטן (א) לעיל. סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה. .27שיפוי החברה על-ידי הקבלן (א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 26לעיל או תקפה של כל הוראה אחרת בחוזה זה מתחייב בזאת הקבלן לשפות את החברה ו/או מי מטעמה כולל ובין השאר את המפקח ומנהל הפרויקט מטעם החברה בגין כל סכום שהחברה ו/או מי מטעמה כולל ובין השאר את המפקח ומנהל הפרויקט מטעם החברה תחויב או תחליט לשלמו בגין כל תביעה או דרישה שהיא מכל סוג שהוא של כל צד ג' שהוא לרבות הקבלן עצמו עובדיו ,שלוחיו ,מורשיו ,קבלני המשנה שלו ועובדיהם ,עובדי החברה ,שלוחיה ומורשיה ו/או מי מטעמה כולל ובין השאר את המפקח ומנהל הפרויקט מטעם החברה ושעילתה בנזקים שהקבלן אחראי להם על פי סעיף .26השיפוי ,כאמור יהיה גם בגין כל ההוצאות המשפטיות והאחרות שנשאה בהן בקשר לדרישה האמורה. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 25 (ב) עריכת ביטוח על ידי הקבלן ,כאמור בסעיף 28דלהלן ,אינה משחררת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לעיל ולהלן. (ג) שולם ע"י החברה ו/או מי מטעמה כולל ובין השאר את המפקח ומנהל הפרויקט מטעם החברה תשלום כשלהו -כאמור בפיסקה (א) דלעיל -יחשב תשלום כזה בצרוף ההוצאות המשפטיות כחוב המגיע לחברה מאת הקבלן עפ"י הוראות חוזה זה .החברה תהא רשאית לקזז כל תשלום כאמור מכל תשלום המגיע ממנה לקבלן. (ד) מבלי לגרוע מן האמור לעיל נותן בזאת הקבלן הוראה בלתי חוזרת לחברה לנכות מכל תשלום שיגיע לו מהחברה על פי החוזה כל תשלום שיגיע לחברה ו/או מי מטעמה כולל ובין השאר את המפקח ומנהל הפרויקט מטעם החברה על פי חוזה זה ממנו בשל אי מילוי איזו מהתחייבויותיו כלפיו. (ה) הקבלן מתחיייב בזאת לפצות את החברה על כל נזק שייגרם לה בקשר לעבודות כתוצאה משגיאה מקצועית וגם/או רשלנות וגם/או הזנחה במלוי חובתו המקצועית וגם/או כתוצאה משמוש בחומרים וגם/או באביזרים לקויים וגם/או כתוצאה מטיב לקוי וגם/או כתוצאה נזקית שנגרמה על-ידו וגם/או ע"י כל מי שמטעמו. (ו) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים לחברה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה. .28ביטוח (א) מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין ,הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן ,לכל הפחות ,בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף לחוזה זה כנספח י"א ,ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. (ב) הקבלן מתחייב להמציא לידי החברה ,לא יאוחר ממועד חתימתו על חוזה זה ,את אישור עריכת ביטוח העבודות ,בנוסח המצ"ב בנספח י"א - 1חתום בידי מבטחו. סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה. .29פיקוח על ידי המפקח (א) אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע הפרויקט אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ,ואין בה כדי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן ו/או כדי להוסיף זכויות כלשהן לקבלן ו/או לצד ג' כלשהו ,מעבר ליחסים משפטיים שבין מזמין עבודה לקבלן על-פי חוק חוזה קבלנות ,תשל"ד .1974 (ב) הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי תנאי חוזה זה. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 26 פרק ד' – התחייבויות כלליות .30מתן הודעות ,קבלת רישיונות ותשלום אגרות בכל הכרוך בביצוע הפרויקט ,ימלא הקבלן בקפדנות אחרי הוראות כל דין החלות על והרלבנטיות לביצוע הפרויקט ,והוראות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,לרבות הוראות בדבר מתן הודעות. .31זכויות פטנטים וכיוב' הקבלן ימנע כל נזק מהחברה ויפצה אותה על כל תביעה ,דרישה ,הליך ,נזק ,הוצאה ,היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים ,מדגמים ,סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש .תוך כדי ביצוע הפרויקט ,במתקני החברה ,במכונות או בחומרים שיסופקו על-ידי הקבלן אם יהיה צורך לביצוע הפרויקט בקבלו זכות הנאה או שימוש כלשהו כגון לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול או כל זכות דומה -יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה אם יידרש. .32עתיקות (א) עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל דין אחר בדבר עתיקות שבתוקף מזמן לזמן ,וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי או אוצרות טבע אחרים אשר יתגלו במקום הפרויקט -נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על-ידי כל אדם שהוא. (ב) מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית ויפעל בקשר לכך לפי הוראות המפקח .כן יתחייב הקבלן לקיים את הוראות הדין בדבר עתיקות ,על חשבונו כולל חפירות גישוש במידה ויידרש ,וינקוט בכל הצעדים והאמצעים בכדי שמציאתם ומציאותם של העתיקות לא תעכב את הבצוע ולא תגרום לפיגורים בלוח הזמנים. (ג) לא ישולמו לקבלן כל דמי בטלה ו/או פיצוי כלשהו בגין עיכוב שחל בעבודות עקב הימצאות עתיקות כאמור בסעיף זה. .33תיקון נזקים לדרך או למתקנים (א) הקבלן מתחייב להימנע מלגרום כל נזק או קלקול לדרך או למתקנים ,לרבות המערכות התת- קרקעיות והעל-קרקעיות (להלן " :המתקנים") ,תוך כדי ביצוע הפרויקט על ידו ,ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא שלא ייגרם נזק כאמור. (ב) הקבלן אחראי בלעדית לאיסוף כל המידע הדרוש על מנת להימנע מגרימת נזק לדרך ולמתקנים, לרבות ,אך לא רק ,בדיקת נתוני תכנון ,תכניות וכל מידע אחר מן הרשויות ו/או גורמים אחרים הקשורים בתכנון וביצוע הדרך או המתקנים .העדר מידע מספק לא יגרע מאחריותו של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הנזק כאמור בס"ק (א) לעיל ומאחריותו לתקן את הנזק או הקלקול כאמור בס"ק (ג) להלן. (ג) הקבלן אחראי שכל נזק בשלד הבניין ו/או מערכות שלא נועדו לפירוק או קלקול שייגרם לכביש, דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב ,תעול ,חשמל , ,תשתיות תקשורת וטלפוניהן וצינורות להעברת דלק וכיו"ב תוך כדי ביצוע העבודות ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש ,יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ומנהל הפרויקט ושל כל רשות המוסמכת לפיקוח על הטיפול במבנה ,בכביש ,בדרך ,במדרכה ,בשביל ,רשת מים, ביוב ,בתעול חשמל ,תקשורת וטלפוניהן וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור. (ד) הקבלן יתאם מראש עם הגופים והרשויות המתאימות ביצוע עבודותיו כולל קבלת מפות ונתונים על כל הנזכר לעיל בסעיף (ב) וכולל אי שור סופי על ידי הגוף המוסמך ברשות המקומית או הממשלתית או הפרטית. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 27 .34מניעת הפרעות לרבות הפרעות לתנועה ותיאומים – בהתאם למפרט המיוחד ובפרט סעיפים 4.0.3וכן ,4.0.11חלק מן העבודות יתבצע בתחום הכביש (הנחת קווי ביוב חדשים). (א) הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע הפרויקט ,לרבות כל פרויקט ארעי ,לא תהיינה הדרכים המובילות למקום הפרויקט נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה רשיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל האמצעים ,לרבות :בחירתם של הדרכים ,של כלי הרכב ושל זמני ההובלה ,כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים. (ב) כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטיים נקיים ,כאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה. (ג) באחריותו הבלעדית של הקבלן להכין תכניות הסדרי תנועה ,ככל שיידרשו על ידי החברה .התכניות יבוצעו על ידי מהנדס תנועה מורשה ,מוסמך ומיומן מטעם הקבלן ועל חשבון הקבלן. (ד) הקבלן ימנע החניית כלי רכב ,המגיעים לאתר העבודה ,בדרכים ואלה יוחנו במקומות שייועדו לכך. הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה וכן השטחים הציבוריים ,יהיו פתוחים לשימוש גורמים נוספים לרבות קבלנים אחרים ,לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח ,וכי הוא לא יאחסן עליהם חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי. (ה) הקבלן יאפשר לכל קבלן ו/או לכל גורם אחר וכן לעובדיהם ,לבצע עבודות ו/או פעולות שונות שיידרשו על ידי החברה באתר העבודה במקביל לעבודת הקבלן ,.הכל ,לפי הוראה מראש של המפקח .מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין עבודת הקבלן /הגורם האחר באתר העבודה במקביל לקבלן . (ו) ידוע לקבלן כי ככל שיתבצעו עבודות ברחובות בהם ישנה תנועה סואנת מאוד של כלי רכב והולכי רגל ,על הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע ולתאם עמה את תנאי ומועדי ביצוע העבודות .בהתאם להחלטת המפקח ו/או על פי דרישת המשטרה יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך. (ז) הקבלן מתחייב כי לשם הבטחת בטיחות מירבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודות, יציב ,על חשבונו ,מחסומי תנועה ,מעקות בטיחות ,שילוט ,סימון ותמרור מתאימים מחומר מחזיר אור מהבהב (בודד ,משולש בעל ספק כוח עצמאי) מסוג "ספקו" או שווה ערך ובמצב תחזוקה טוב . (ח) סוגי השלטים והתמרורים ,מספרם ומיקומם באתר העבודה ,יעשה בהתאם להוראות החוק, להוראות ולתנאי הרשיון של משטרת ישראל ,מע"צ ומשרד התחבורה ובהתאם לסכימת תמרור שתאושר על ידי המפקח .הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח את סכימת התמרור ולדאוג להמצאות כלל ציוד התמרור והשילוט האמור ,בטרם יחל בביצוע העבודות באתר. (ט) הקבלן מתחייב כי במקרה של ביצוע עבודות לילה באתר העבודה ,יוצבו ,על חשבונו ,בנוסף לשילוט האמור בסעיף זה לעיל ,אמצעי סימון ,שילוט וציוד כמפורט להלן: א. ב. ג. ד. ה. ו. תמרורים מחזירי אור מסוג HIGH INTENSITYרחוצים ונקיים. יוצבו נצנצים על גבי חרוטים (קונוסים) שיסמנו את תחומי אתר העבודה החסומים בפני התנועה. תופעל תאורת כביש. כל העובדים יצוידו בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה. כל הכלים הכבדים יצוידו בפנסים מיוחדים שיאירו ויכוונו כלפי מטה למשטח העבודות. המטאטא המכני יצויד במתקן הרטבה למניעת התרוממות אבק. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 28 (י) הקבלן מתחייב להציב במשך כל זמן ביצוע העבודות מכווני תנועה לרבות שוטרים במספר שידרש על ידי המפקח באתר ,עם שילוט ודגלי אזהרה. (יא) במידה והקבלן יידרש להציב שוטרים לצורך הכוונה ושיטור בזמן העבודות ,ידאג הקבלן לשכירת שוטרים בהתאם .הוצאות שכירת השוטרים יחולו על הקבלן. (יב) הקבלן לא יפגע ,לא יעקור ולא יכרות עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה ובסביבתו אלא אם דרוש הדבר לצרכי העבודות והמפקח התיר לו ,בכתב ומראש ,לעשות כן ונתקבל אישור מפקיד היערות לביצוע הכריתה כאמור ,ככל שנדרש אישור כאמור על פי דין. .35אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כל שהוא במקום שההעברה עלולה לגרום נזק למבנה לכביש, גשר ,חוט חשמל ,חוט טלפון ,צינור ,כבל וכיו"ב באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים -יודיע הקבלן בכתב למפקח ,לפני ההעברה על פרטי החפץ שיש להעביר ,ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. הקבלן ישיג כל האישורים הדרושים על פי כל דין לביצוע ההעברה האמורה. .36ניקוי מקום הפרויקט הקבלן יסלק באופן יום יומי ושוטף את עודפי החומרים והאשפה ממקום הפרויקט ואזורי העבודה בו. הקבלן ימקם בכל שטחי הפרויקט מכלים ו/או פחים לאגירת הפסולת ויפנה/ירוקן אותם באופן יום יומי מהאתר מיד עם גמר הפרויקט ינקה הקבלן את מקום הפרויקט ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים ,האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את מקום הפרויקט כשהוא נקי ומתאים למטרתו לשביעות רצונו של המפקח .הקבלן יפעל בכל פעולות הניקוי והסילוק דלעיל על פי הוראות כל דין לרבות לעניין שמירה על איכות הסביבה בהתאם לנספח יב'. הקבלן יפנה את פסולת הבניין ו /או כל פסולת אחרת כולל ובין השאר את ההריסות למקום פינוי פסולת מאושר ומוכר על ידי הרשויות המוסמכות ויציג בפני מנהל הפרויקט ו/או המפקח הוכחות לכך – כגון קבלות .הקבלן יעביר את האישורים הנ"ל למפקח לצורך הנדרש לקבלת טופס .4הקבלן יציג עם תחילת עבודותו חוזה /חוזה התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת. פרק ה' -עובדים .37אספקת כח אדם על ידי הקבלן הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע הפרויקט ,את ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. .38כח אדם ותנאי עבודה (א) הקבלן מתחייב להעסיק עובדים ,מקצועיים ואחרים ,מטיב מעולה ברמה גבוהה ובמספר הדרוש לשם ביצוע הפרויקט תוך המועד הנקוב לכך בחוזה ,ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רשיון או היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר כאמור ,לפי הענין .כמו כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע הפרויקט בשעות העבודה על מנת שהמפקח או בא כוחו של הקבלן ,יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן. (ב) לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהל העבודה ,אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד. (ג) הקבלן יעסיק אך ורק עובדים הרשאים על פי כל דין לעסוק בביצוע הפרויקט ,והקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על-ידו בביצוע הפרויקט ,ויקיים תנאי עבודה ,בהתאם לחוזה הקיבוצי החל עליהם ,אם חל עליהם ,ובהתאם לקבוע בכל דין או בכל הוראה של הרשויות המוסמכות לכך. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 29 (ד) הקבלן יחזיק במקום הפרויקט אישורים המעידים כי כל העובדים השוהים במקום הפרויקט ועוסקים בביצועו מועסקים על ידו כדין .העסקת עובדים זרים ו/או פלשתינאים מותנית בקבלתם מראש של כל האישורים הנדרשים על ידי מדינת ישראל וכל רשות מוסמכת על ידה מן הקבלן. אישורים כאמור יוצגו לחברה בכל עת מייד על פי דרישה. (ה) הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על-ידו בביצוע הפרויקט ,מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד על פי החוזה הקיבוצי החל עליו ,אם חל עליו ,ועל פי כל דין. (ו) הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשכ"ח 1968 -והתקנות שהותקנו על פיו ועל פי חוק הבריאות הממלכתי ולהמציא למנהל אישורים של המוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה .הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן -ולא יתפרש כמטיל חובות על החברה כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן. (ז) הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית ,כפי שיידרש על-ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפקוח על העבודה, תשי"ד .1954 - (ח) הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע הפרויקט סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום הפרויקט לשביעות רצונו של המפקח .מקומות אלו יתוחזקו באופן נאות ושוטף. .39פנקסי כח אדם (א) הקבלן מתחייב שבמהלך ביצוע הפרויקט ינוהלו ,לשביעות רצון המפקח ,פנקסי כח אדם ,בהם יירשמו שמו ,מקצועו ,סווגו המקצועי של כל עובד ומספר הימים בהם עבד וכן שעות עבודתו ושכרו. (ב) הקבלן ימציא למפקח לפי דרישה את מצבת כוח האדם החודשית השבועית והיומית ,אשר תכלול גם חלוקת העובדים על פי מקצועם סיווגם ותחומי העסקתם. .40היעדר יחסי עובד ומעביד למניעת ספקות מוצהר במפורש ,כי הקבלן הינו קבלן עצמאי והוא לבדו ישא באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדים אלה (כגון -ניכויי מס הכנסה ובטוח לאומי ,תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות עפ"י דין ו/או מכח חוזה קיבוצי רלוונטי ו/או מכח כל נוהג או חבות אחרת על מעביד כלפי עובדיו .כן מוצהר במפורש כי לא קיימים כל יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין הקבלן ,עובדיו וכל המשתתף בבצוע העבודות ,והמזמין אינו חייב כלפי הנ"ל בכל חובה הנובעת במישרין או בעקיפין מיחסי עובד ומעביד .הקבלן ישפה את החברה לפי דרישתה הראשונה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה על ידי כל פועל ו/או עובד כאמור. פרק ו' – ציוד ,חומרים ומלאכה .41אספקת ציוד מתקנים וחומרים (א) הקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד ,הכלים והמתקנים הדרושים לביצועו היעיל של הפרויקט בקצב הדרוש להשלמת ביצוע הפרויקט בהתאם לחוזה ,ולשביעות רצון המפקח .במקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדית והסופית של המפקח ,הציוד ו/או הכלים או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע הפרויקט ,יהיה על הקבלן להחליפו על חשבונו שלו ,לשביעות רצונו של המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי ובתוך תקופת הזמן שנקבעה על ידי המפקח ,וזאת ללא תמורה נוספת כל שהיא מהקבוע בלוח הזמנים. (ב) הקבלן מתחייב להבטיח את אספקתם השוטפת של חומרי הבניין כך שלא יחול כל עיכוב בביצוע הפרויקט לפי לוח הזמנים שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה -הכל להנחת דעתו של המפקח. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 30 (ג) הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במיפרטים ,בתוכניות ,בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה .כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה .אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים – יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר ,פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים. .42טיב החומרים והעבודה ובדיקות (א) הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה בעלת רמה משובחת ביותר. (ב) הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על ידי המפקח. (ג) חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי -חייבים להתאימם לתקן אחר שיקבע על ידי המפקח. כל החומרים שיגיעו לבנין חייבים להיות עם תו תקן .במקום שהתקן הישראלי מבחין בכמה רמות של חומרים ,ובהעדר הוראה אחרת במפרטים ובתוכניות ,יתאימו החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר. (ד) הקבלן מתחייב לספק ולבצע לפי הוראות המפקח ,דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה ,וכן את הכלים ,כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם במקום ביצוע העבודות או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה מוכרת ומאושרת ,הכל כפי שיורה המפקח. (ה) התשלום למכון התקנים או למעבדה או לכל גורם שיבצע את הבדיקות ,יבוצע ישירות ע"י הקבלן ועל חשבונו .המפקח רשאי לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות ואת סוגי הבדיקות .הקבלן מסכים לכך מראש .כמויות הבדיקות והדגימות יקבעו בלעדית ע"י המפקח והקבלן מתחייב לבצען ללא הגבלה .הקבלן אחראי לבצוע כל הבדיקות הנדרשות עפ"י התקנים ,המפרטים של עבודה זו והחוקים התקפים בנידון. (ו) מבלי לגרוע מהבדיקות ,כמפורט בסעיף זה לעיל ,הקבלן מתחייב לבצע את כל בדיקות האיכות המתחייבות ,לפי העניין ,בהתאם להוראות ודרישות המפקח במועדים ובאופן כפי שיורה המפקח. סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה. .43 חומרים וציוד במקום הפרויקט (א) כל חומרים שהקבלן יספק לצורך העבודות יהיו על חשבונו. (ב) אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המנהל להורות שהקבלן ישתמש בביצוע העבודות בחומרים שיסופקו על ידי החברה ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן. (ג) הותנה במפורש שהחברה תספק את החומרים לביצוע העבודות ,כולם או מקצתם ,והחומרים סופקו בהתאם לכך -יחולו עליהם ההוראות כדלהלן: ()1 ()2 ()3 ()4 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות; עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום הפרויקט -לא יהיה הקבלן רשאי להוציא אותם או כל חלק מהם ,ממקום הפרויקט ,אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח; הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם ,לא יוחלפו בחומרים אחרים ,אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח; הקבלן מתחייב להחזיר לחברה את החומרים שסופקו על ידי החברה ושהקבלן לא השתמש בהם לביצוע העבודות ,וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים; (ד) לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם ,כאמור ,חייב הקבלן לשלם מיד לחברה תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 31 (ה) בכל הקשור לחומרים ינהג הקבלן על פי האמור במפרט המיוחד. .44אישור מוקדם הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח ,הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים .אולם מוסכם בזה במפורש ,כי בשום פנים אין באישור המקור משום אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור .והמפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקום שאושר על ידו אם אין הם מתאימים ,לפי שיקול דעתו ,מבחינת טיבם .חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח .במקרים בהם דרוש אישור מעבדה ,הקבלן יהיה חייב לקבל אישור מוקדם מן המעבדה. .45בדיקת חלקי פרויקט שנועדו להיות מכוסים (א) הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כל שהוא מהפרויקט ,שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,ללא הסכמתו בכתב של המפקח. (ב) הושלם חלק מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק ,לבחון ולמדוד את החלק האמור מהפרויקט לפני כיסויו או הסתרתו. (ג) הקבלן יחשוף ,יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק של הפרויקט לפי הוראות המפקח לצורך בדיקתו ,בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעות רצונו של המפקח .לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה רשאי המפקח לחשוף ,לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק של הפרויקט ולאחר מכן להחזירו לתיקונו. (ד) ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בס"ק (ג) יחולו על הקבלן ,פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי ס"ק (א) והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח. (ה) הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן ,רשאית החברה לקזזן מכל סכום שיגיע שהוא וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. לקבלן בכל זמן .46סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה (א) המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,מזמן לזמן לבצע על חשבונו של הקבלן ,תוך כדי מהלך העבודה: .1על סילוק כל חומרים שהם ממקום הפרויקט בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם. .2על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בפסקה .1 .3על סילוקו ,הריסתו והקמתו מחדש של חלק כל שהוא של הפרויקט שבוצע על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה. (ב) כוחו של המפקח לפי ס"ק (א) יפה לכל ד בר ועניין על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. (ג) לא מילא הקבלן תוך 48שעות אחר הוראות המפקח לפי ס"ק (א) תהא החברה רשאית לבצעו על חשבון הקבלן ובתוספת 15%תקורה .הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות והחברה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 32 פרק ז' – מהלך ביצוע הפרויקט .47התחלת ביצוע הפרויקט ומועד השלמתו – הקבלן יתחיל בביצוע הפרויקט בתאריך שיקבע על ידי החברה או המפקח בצו התחלת העבודה וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת הפרויקט תוך תקופת הביצוע שנקבעה בדף ריכוז נתוני החוזה בכפוף ללוח הזמנים המאושר ,פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת בניגוד לכך ובכפוף לאמור בסעיף 49 להלן. התחייבות הקבלן לעמוד בלוח הזמנים ובמסגרת תקופת הביצוע הינה מהותית והפרתה תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. .48העמדת מקום הפרויקט לרשות הקבלן לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע הפרויקט ,או בשעת מתן אותה הוראה ,יעמיד המנהל לרשות הקבלן את מקום הפרויקט או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של הפרויקט והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים .לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים ממקום הפרויקט ,הכל כפי שיידרש לביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים ,או על פי לוח זמנים נוסף שיוציא המפקח. .49ארכה או קיצור להשלמת הפרויקט לעומת תקופת הביצוע (א) ניתנה על ידי המנהל פקודת שינויים או תכנית שינוי המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת הפרויקט או המחייבת את ביטולו של חלק מהפרויקט או הפסקתו ,רשאי המנהל ,ביוזמתו או לאחר קבלת בקשה מן הקבלן לקבוע שינוי במועד השלמת הפרויקט ,ובתנאי שמולאו על ידי הקבלן דרישות סעיפים קטנים (ג) ו( -ד). (ב) נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט על ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב -רשאי המנהל לאחר קבלת בקשת הארכת תקופת ביצוע מהקבלן לקבוע שינוי במועד השלמת הפרויקט ובתנאי שמולאו על ידי הקבלן דרישות סעיפים קטנים (ג)(,ד) ו(-ה). (ג) התנאים המצטברים למתן ארכה הינם אלה: ( )1הקבלן בקש ארכה עקב כל סיבה שהיא כאמור תוך 30יום מיום ארוע הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע הפרויקט. ( )2הקבלן יהא חייב להביא ראיות ,לשביעות רצונו של המנהל ,לרבות יומן הפרויקט ,שהסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע הפרויקט. מודגש ,כי גם אם יתקיימו 2התנאים המצטברים דלעיל ,רשאי המנהל שלא לאשר מתן ארכה ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה בהקשר זה לרבות בעילה של ציפיות ו/או הסתמכות. (ד) הקבלן מודע לכך שמעת לעת מוטל סגר על השטחים המוחזקים וכן כי משרד העבודה מנהיג מדיניות של צמצום מספר העובדים הזרים בישראל .על אף כל אלה הקבלן מצהיר כי ביכולתו להעמיד את כ"א הדרוש לפרוייקט .מוסכם בזה כי שביתות בשטחים המוחזקים או סגר או כל התפתחות אחרת שנעוצה במצב המדיני ומשליכה על הקשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה ביהודה ושומרון וחבל עזה ו/או הקפאת רשיונות לעובדים זרים ו/או גירוש עובדים זרים לא יחשבו כסיבה למתן ארכה. (ה) במידה ויתברר כי שביתות/סגר או כל התפתחות אחרת כאמור גורמים לעיכוב בביצוע הפרויקט מתחייב הקבלן ,בלא שיהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין כך ,לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו לנטרול השפעה זו ,לרבות העסקת כוח אדם שאינו תלוי בהתפתחות מסוג זה. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 33 (ו) המנהל רשאי לדחות לפי שיקול דעתו את מועדי הביצוע של הפרויקט ע"י הודעה בכתב לקבלן ודחייה זו תהיה אישור לארכה לביצוע הפרויקט על פי משך הזמן הנקוב בה .דחייה שאינה עולה על 90יום ,לא תזכה את הקבלן בכל תשלום וסף ו/או פיצוי בגין התארכות משך ביצוע ו/או תקורות. חרג הקבלן מלוח הזמנים המאושר מבלי שניתנה ארכה לפי סעיף זה או שחרג הקבלן מלוח הזמנים לאחר מתן ארכה ,או מכל אבן דרך הקבועה בלוח הזמנים המאושר ,רשאי המנהל ,מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה עפ"י חוזה זה במקרה של הפרה יסודית ועפ"י הדין ,לחייב את הקבלן להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח זמנים חדש שיקבע על ידי המפקח. .50קצב ביצוע העבודות (א) אם בכל זמן שהוא המפקח בדעה שקצב ביצוע הפרויקט איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת הפרויקט בזמן הקבוע להשלמתו ,או תוך הארכה שניתנה להשלמתו -יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד על חשבונו באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת הפרויקט תוך זמן או תוך הארכה שנקבעה להשלמתו ויודיע עליהם למפקח בכתב. (ב) היה המפק ח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי ס"ק (א) אינם מספיקים בכדי להבטיח את השלמת הפרויקט בזמן הקבוע להשלמתו ,או תוך הארכה שניתנה להשלמתו – יתריע על כך בפני הקבלן בכתב והקבלן ינקוט מייד בכל האמצעים שיש לנקוט בהם ,על מנת להבטיח השלמת הפרויקט במועדו לרבות העסקת עובדים בשעות נוספות ובמשמרות ע"ח הקבלן .עבודה במשמרות לעניין זה ,לרבות משמרת לילה .הקבלן מתחייב להצטייד בכל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים בדין ועל פי דרישות הרשויות המוסמכות לביצוע משמרות ,כאמור ,ולהיערך על חשבונו מבחינת כל הציוד והאמצעים הנדרשים לכך לרבות תאורה מתאימה ואמצעי בטיחות. (ג) לא מילא הקבלן תוך 48שעות אחר התחייבותו לפי ס"ק (ב) -רשאית החברה לבצע את הפרויקט, כולו או מקצתו ,ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת .על חשבון הקבלן .והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך והחברה תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות .בתוספת 15 % שייחשבו כהוצאות משרדיות .מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא .וכן תהיה רשאית לנכותן מהקבלן בכל דרך אחרת .לצורך סעיף קטן זה תהיה לחברה זכות מלאה להשתמש בכל המתקנים והחומרים שנמצאים במקום הפרויקט. (ד) אם יהיה צורך לדעת המפקח ,בכל זמן שהוא ,להחיש את קצב ביצוע הפרויקט כפי שנקבע תחילה, יפנה המפקח בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע הפרויקט כמבוקש על ידי המפקח ,וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המפקח לצורך זה בנוגע לשעות העבודה ,ימי העבודה ושיטות העבודה. (ה) לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי ס"ק (ד) ,יחולו הוראות ס"ק (ג). (ו) מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיפים קטנים (ב) ו( -ד) ,לא יהיה רשאי הקבלן לתבוע הוצאות נוספות עקב מילוי התחייבותו זו. (ז) הקבלן יחשב כאילו פיגר בביצוע הפרויקט בשיעור השווה למשך התקופה שבין המועד שנקבע להשלמת הפרויקט על פי חוזה זה (תקופת הביצוע) ובין המועד שבו השלים הקבלן האחר הנזכר בס"ק (ג) את הפרויקט ובלבד שאם הקבלן האחר לא השלים את הפרויקט בתום תקופה השווה לתקופה שהוקצבה לקבלן בחוזה זה ,יראו את הקבלן האחר כאילו השלים את הפרויקט בתום תקופה השווה לתקופה שהוקצבה לשם כך לקבלן. סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה. .51פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים (א) מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה כלפי הקבלן עפ"י חוזה זה ועפ"י הדין ,בגין כל איחור בביצוע העבודות לעומת אבני הדרך הקבועות בלוח הזמנים המאושר או בתכנית העבודה או בהשלמת ביצוען של העבודות (להלן" :פיגור") ,ישלם הקבלן לחברה פיצויים קבועים ומוערכים מראש בסכום הקבוע בדף ריכוז נתוני החוזה ,כשהוא צמוד למדד ,בגין כל יום קאלנדארי של איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת הפרויקט או חלק מהפרויקט כאמור ועד מועד השלמתם בפועל .למרות האמור לעיל ,עלה הפיגור על 60ימים ,יהיה הפיצוי בגין כל יום נוסף בסכום של ,₪5,000צמודים למדד. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 34 (ב) החברה תהא רשאית לנכות כל סכום הפיצויים האמורים בס"ק (א) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט ערבויות .תשלום הפיצויים ,ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את הפרויקט או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. (ג) אם לפני השלמת הפרויקט כולו נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו מהעבודות, והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור ,יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה ,חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בס"ק (א) ,לפי הערך היחסי שבין חלק העבודות האמור לבין העבודות כולו. (ד) לצורכי סעיף זה "השלמת ביצוע" -משמע השלמת הביצוע לרבות קבלת תעודת השלמה ואישור הרשויות בדבר השלמת העבודות ,גם אם איזה מחלקי העבודות הושלם קודם לכן .הקנסות האמורים משקפים אינטרס כספי ותמריץ נאות להנחת שני הצדדים לסיום הבניה בפועל ,והם משקפים הערכה מוסכמת לערך הבניה במועד המקורי ובכל מועד נדחה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות החברה לכל סעד אחר. (ה) להסרת ספק מודגש ,כי אין בקביעת ו/או בדרישת ו/או תביעת ו/או תשלום בכל דרך שהיא של הפיצויים המוסכמים דלעיל בכדי לפגוע בכל זאת ו/או סעד אחר של החברה ,על פי החוזה ו/או דין, לתבוע פיצויים גבוהים משיעור הפיצוי המוסכם. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 35 .52הפסקת עבודה (א) על הקבלן להפסיק את ביצוע העבודות ,לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה ,ולא יחדשן אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך. (ב) הופסק ביצוע העבודות ,כולה או מקצתה ,לפי סעיף זה לעיל ,ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת אתר העבודה והעבודות ולהגנה עליהם לפי הצורך ,לשביעות רצונו של המפקח. (ג) הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודות לתקופה שאינה עולה על 45יום. (ד) הקבלן יהא זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות לתקופה שעולה על התקופה האמורה בסק (ג) ,כאמור בסעיף קטן (א) ,בלבד .שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המפקח והחברה לאחר שתינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו. (ה) נגרמה הפסקת העבודות ,באשמת הקבלן ,יחולו ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלן. (ו) הופסק ביצוע העבודות ,כולו או חלקו ,לצמיתות ,לאחר שניתן לקבלן צו התחלת עבודות ,והקבלן החל בביצוע העבודות בפועל ,יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור העבודות שביצע בפועל לפי מדידות סופיות שתעשנה לגבי אותו חלק מהעבודות שביצועו הופסק ולפי המחירים שבהצעתו בנוהל הצעת מחיר ,הכל לפי קביעת המפקח. (ז) נגרמה הפסקת ביצוע העבודות ,כאמור לעיל באשמת הקבלן -לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו אלא בכפוף לאמור להלן בקשר עם תשלומי התמורה. (ח) תשלום כאמור בס"ק (ז)ישולם לקבלן תוך 90יום מיום שבו ניתנה לקבלן הודעה בכתב כאמור לעיל. (ט) תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן ,ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות כלשהן כלפי החברה ו/או העירייה ,כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודות ותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודות וכתוצאה ממנה. .53הפסקות באספקת מים ו/או חשמל (א) במידה ונדרשת לקבלן אספקת מים לצורך ביצוע הפרויקט ,יהיה על הקבלן להכין בפרויקט מכלים רזרביים למים ,עבור המקרים בהם תהיה הפרעה באספקת המים .מיקום המכלים ,וגודלם ,גובהם ותכולתם יחושבו כך שיוכלו לספק מים לצורכי העבודה והשימוש במקום הפרויקט לכל זמן שיידרש. (ב) במידה וציודי הקבלן פועלים בעזרת חשמל ,יהיה על הקבלן להכין ,על חשבונו במקום ביצוע הפרויקט ,גנרטור אשר יוכל לספק זרם מתאים להפעלת כל הציוד הנ"ל למקרה של הפסקת חשמל ברשת הכללית. .54הגנה בפני גשמים ,מי תהום ושיטפונות הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת אזור הפרויקט ,הציוד ,הכלים והחומרים שהובאו לביצועו וכן בכל האמצעים הדרושים להגנת שטח עבודתו בפני מי גשמים ומי תהום ,הקבלן ינקוט באמצעים אלה ביוזמתו ועל חשבונו הוא. .55זמני ביצוע הפרויקט (א) שעות העבודה וימי העבודה במקום הפרויקט יהיו על פי כל דין. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 36 (ב) אין הוראות ס"ק (א) חלות על עבודה שצריכה להיעשות ,מטבע הדברים ,ללא הפסק או במשמרות רצופות ,או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון הפרויקט ו/או מקום הפרויקט -ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח מראש על כל הנסיבות שבעבודה במפורש .אאו עבודות לילה בתאום מראש או שהונחו על ידי המפקח לבצען בשעות ספציפיות בגלל הצורך בתחנה עובדת ברציפות פרק ח' – השלמה ,בדק ותיקונים מסירה מוקדמת ,הרצה ,מסירה סופית ,תעודת השלמה ,תיקונים ותעודת סיום .56 (א) השלים הקבלן את ביצוע העבודות יודיע על כך למפקח ,בכתב ,תוך 7ימים ממועד השלמת העבודות ויזמנו יחד עם מהנדס החברה למסירה מוקדמת של העבודות .להודעה יצרף הקבלן חמישה סטים מודפסים של כלל תוכניות העדות ( )AS MADEוכן מדיה מגנטית הכוללת את כל תוכניות העדות האמורות כשהן מוגשות בפורמט ,AUTOCADבגירסת 2015לפחות ,ע"ג מדיה מגנטית לפי קביעת המזמין. (ב) תוכניות העדות אשר יוכנו כאמור יכללו את כלל מרכיבי העבודות כפי שבוצעו ,ע"ג רקע מדידה עדכני. (ג) בכל מקום או מרכיב בו בוצע הפרויקט ע"פ תוכנית לביצוע שהוגשה לו ע"י המזמין (בין אם היתה חלק ממסמכי המכרז ובין הוגשה בשלב מאוחר יותר) יציג כנגדה הקבלן תוכנית עדות ,באותו קנ"מ, באותה רמת פירוט ובאותם חתכים ,המשקפת את המצב בפועל לאחר ביצוע. (ד) נכללו בעבודות מרכיבים אשר בוצעו שלא ע"פ תוכנית אשר נמסרה למזמין כאמור לעיל – יגיש הקבלן למזמין תכנית עדות ביחס לאותו פרט ע"פ הוראות המפקח. (ה) מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תוגשנה תכניות העדות כשהן חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך (כולל חותמות) ותכלולנה בנוסף לפירוט מדויק של כלל העבודות שבוצעו גם לרבות גם הצגה של כל מערכות התשתית או קווים המצויים בתחום התחנה החדשה או בקרבת הקווים אשר בוצעו מחוץ לתחנה. (ו) מדידת צנרת וכבלים תת קרקעיים תיעשה לפני כיסוי החפירה לצורך סימון מדוייק של התוואי וההסתעפויות. (ז) יחד עם תוכניות העדות יגיש הקבלן ספר תיאור ותפעול של כלל המערכות אשר הותקנו על-ידו, הכולל תיאור מלא של כלל המערכות אשר הותקנו ודרכי פעולתם בשגרה ובחירום .לספר זה יתלוו כל מסמכי השירות המקוריים וכתבי האחריות של כלל הרכיבים והמערכות אשר הותקנו על-ידו טכן תוצאות כל הבדיקות אשר נערכו למערכות השונות ,בין על-ידי היצרנים השונים ,בין מטעמם ובין על-ידי הקבלן. (ח) יחד עם תוכניות העדות יגיש הקבלן ספר תחזוקה שוטפת של כלל המערכות אשר הותקנו על-ידו, לרבות תחזוקה שוטפת ,תחזוקה מונעת ,תחזוקת שבר ,הוראות בטיחות וכל הנחייה אחרת הנדרשת לשם תפעול תקין באיכות מעולה של כלל המערכות אשר הותקנו על ידו. (ט) כל ההוצאות בגין האמור לעיל ,יחולו על הקבלן וכלולים בהצעתו. (י) מצא המפקח כי העבודות אינן מתאימות לתנאי החוזה ,ימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה (להלן" :התיקונים") הדרושים לדעתו ,והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח .נסתיים ביצוע התיקונים -יחול על העבודות האמור בסעיף קטן (א) עד (ט) לעיל. למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודות לפי החוזה ,ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודות בשל הצורך בתיקונים וביצועם. (יא) אישרו המפקח והמהנדס כי העבודות מתאימות לתנאי החוזה ומשביעות רצונם -יאשרו לקבלן להתחיל בהרצת המתקן. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 37 (יב) קבעו המפקח והמהנדס כי העבודות אינן מתאימות לתנאי החוזה ,יחול האמור בסעיף קטן (י) לעיל .המפקח והמהנדס רשאים ,על פי שיקול דעתם ,לתת לקבלן אישור להתחלת תקופת ההרצה גם לפני ביצוע התיקונים ,וזאת כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן ,שיבצע וישלים ,לשביעות רצונם של המפקח והמהנדס ,את התיקונים המפורטים ברשימה שמסרו לו ובתוך התקופה שתקבע על ידם. (יג) אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה ,או כל אדם אחר מטעמה ,להחזיק בעבודות, כולן או חלקן ,ולהשתמש בהן גם אם טרם בוצעה בהן עבודת התיקונים ולא ניתנה תעודת השלמה. עשתה כן ,אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח. (יד) לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח תהיה החברה רשאית לבצע את התיקונים בעצמה ,או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ,על חשבון הקבלן .החברה תגבה הוצאות אלו ,בתוספת 17%מהן כתמורה להוצאות משרדיות ,מימון ותקורה על ידי ניכוי משכר החוזה או בכל דרך אחרת. אחזקת המתקן עד להרצה ומסירה סופית (טו) היה ולא ניתן לבצע הרצה ומסירה סופית של המתקן לחברה לאחר המסירה המוקדמת ,מסיבות שאינן תלויות בקבלן ,רשאית החברה להזמין מהקבלן שירותי אחזקה של המתקן ,לתקופה של עד 24חודשים ממועד המסירה המוקדמת ,כמפורט בסעיף (א) לעיל (להלן" :שירותי אחזקה"). במסגרת שירותי האחזקה יבצע הקבלן את הפעולות הבאות: ניקוי חצר המתקן. טיפול במבנה המתקן. טיפול מונע בציוד האלקטרו מכני. טיפול בלוחות החשמל ובציוד החשמלי.בגין שירותי האחזקה יהיה הקבלן זכאי לתשלום חודשי בסך של ₪ 12,000בתוספת מע"מ כדין, כאשר מהתשלומים בגין שירותי האחזקה כאמור ,לא יעוכבו דמי עיכבון .סכום לתחזוקה תקופת האחזקה תסתיים עם קבלת אישור המפקח והמהנדס להרצת המתקן או בתום 24חודשים ממועד המסירה המוקדמת ,לפי המועד המוקדם מביניהם. הרצה ,מסירה סופית ומתן תעודת השלמה (טז) עם קבלת אישור המפקח והמהנדס להרצת המתקן יבצע הקבלן הרצה של המתקן לתקופה של שלושה חודשים .כל הוצאות האנרגיה בתקופת ההרצה יחולו על החברה. (יז) בתקופת ההרצה יכשיר הקבלן צוות של עובדי החברה בתפעול ותחזוקה של המתקן .האחריות לתפעול ותחזוקה של המתקן בתקופת ההרצה הינה של הקבלן. (יח) עם תום תקופת ההרצה יזמן הקבלן את המפקח והמהנדס למסירה סופית של המתקן .הוראות סעיפים (ב) עד (יד) לעיל יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על המסירה הסופית .תנאי מוקדם לביצוע הבדיקה במסגרת המסירה ולמתן תעודה בדבר השלמת העבודות (להלן" :תעודת השלמה") הוא שהקבלן ישיג את כל אישורי הרשויות המוסמכות בדבר השלמת העבודות ויפעל לפי הוראות סעיף זה לעיל .תעודת ההשלמה תהיה בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה. (יט) מתן תעודת השלמה לגבי העבודות או חלקן אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה. (כ) קבע המפקח כי הושלמו העבודות ,או הושלם חלק מסוים מהעבודות שעל הקבלן היה להשלימו במועד מסוים ,חייב הקבלן למסור לחברה את העבודות או אותו חלק מסוים מהעבודות ,כאמור, הכל לפי הענין ,והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודות או החלק המסוים מהעבודות ,מחמת דרישות ,טענות או תביעות כלשהן שיש לו לרבות תביעות כספיות. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 38 (כא) ניתנה תעודת השלמה לכל העבודות ,חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד והמבנים הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו .שילמה החברה עבור עודפי החומרים ייעשה בהם כפי שיורה המפקח. (כב) אין האמור בסעיף זה לעיל גורע מזכותה של החברה להחזיק ו/או להשתמש בעבודות גם אם טרם בוצעו כל התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה ,והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח הזמנים ובלבד שדרישה כאמור תהא סבירה בנסיבות העניין . (כג) החברה שומרת לעצמה את הזכות להכתיב לקבלן את קטעי העבודות השונים אותם יצטרך הקבלן להשלים תחילה .מוסכם בזאת על ידי הצדדים ,שפעולה זו של החברה לא תגרע מחובותיו של הקבלן לגבי תקופת הבדק. (כד) החברה רשאית לדרוש מן הקבלן שימסור תוך זמן מוגדר לשימוש החברה ו/או העיריה כל חלק מהעבודות וזאת אף לפני מועד סיום העבודות על פי לוח הזמנים ובלבד שדרישה כאמור תהא סבירה בנסיבות העניין. סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה. .57בדק ,ערבות בדק ואחריות (א) תקופת הבדק פירושה 24 :חודשים .מניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת ההשלמה לכל העבודות או מיום ביצוע כל התיקונים ,לפי המאוחר שבהם לשביעות רצון החברה .למען הסר ספק תקופת האחריות תהיה במניינה שלוש שנים מתום תקופת הבדק כהגדרתה לעיל. (ב) נתהווה בפרויקט ,או בכל חלק ממנו ,תוך תקופת הבדק ,נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים ,או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בקבלן ,בפרויקט שביצע או בחומרים שסיפק ,חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור ,הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של המפקח ,ובתוך המועד שייקבע לכך על ידי המפקח ,ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ 3 -חודשים מתום תקופת הבדק ; הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל וכיו"ב ואשר נגרם ,לדעת המפקח ,כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים. (ג) אין בסעיף קטן (ב) דלעיל כדי לגרוע מהאמור בס"ק ( 59ב) ו/או מתקופות הבדק כפי שקבועות בהוראות כל דין לפי הארוכה מביניהן. (ד) ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים (ב) ו( -ג) יחולו על הקבלן .היה והקבלן לא יקיים את התחייבותו לבדק או תיקונים רשאית החברה לקיים את התחייבותה לעירייה באמצעות אחרים על חשבון הקבלן. (ה) בתום 24חודשים מהשלמת הפרויקט חייב הקבלן לבצע סקר ביחד עם מי שהוסמך לכך על ידי המפקח (להלן" :המוסמך") לאיתור ליקויים ותיקונם בתוך פרק הזמן שיקבע המוסמך ולשביעות רצונו .התיקונים יהיו על חשבונו של הקבלן. (ו) (ז) להבטחת טיב ביצוען של העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבדק ,ימציא הקבלן לחברה בסמוך לפני תום ביצוע העבודות וכתנאי לתשלום החשבון הסופי ולהחזרת הערבות ,ערבות בנקאית של בנק ישראלי בגובה של 5%משווי סך כל התמורה הסופית בגין החוזה כולל מע"מ( .להלן ולעיל - "ערבות הבדק") .ערבות הבדק תינתן לטובת העירייה והחברה ביחד ולחוד. ערבות הבדק תהיה צמודה למדד ,ובנוסח שבנספח ז' ,תקפה למשך 24חודש ,בכפוף לאמור בסעיף ( 71ד) דלהלן. (ח) הוראות סעיף ( 17ב) – (י) לגבי הערבות יחולו ,בשינויים המחויבים גם על ערבות לפי סעיף זה. (ט) ערבות הבדק תוחזר לקבלן בתום תקופת הבדק .אין בהחזר ערבות הבדק כדי לשחררו מהתחייבויותיו בתקופת האחריות ו/או לגרוע מהן. סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 39 .58תעודת סיום החוזה (א) בתום תקופת הבדק ,ימסור המנהל לקבלן תעודה (להלן" :תעודת סיום החוזה") (ראה נספח י' לחוזה) -המפרשת כי הפרויקט בוצע והושלם בהתאם לחוזה ,וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של המנהל. (ב) מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. .59פגמים וחקירת סיבותיהם (א) נתגלה פגם בפרויקט בזמן ביצועו ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבת הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח .היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה והתיקון על החברה ; היה פגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה -יחולו הוצאות החקירה על הקבלן ,וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו .אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה. (ב) בנוסף לכל האמור בחוזה זה ,מקום שנתגלה פגם בפרויקט תוך 7שנים אחר גמר תקופת הבדק ,הנובע מביצוע הפרויקט שלא בהתאם לתנאי החוזה ,יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא ,ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה. .60אי מילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים (57 ,59ב) ו – ( 52ב) אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי איזה מסעיפים (57 ,59ב) ו – ( 52ב) וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 14יום ,רשאית החברה לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר בכל דרך אחרת ,ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן תהא החברה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות ,בתוספת של 15%שיחשבו כהוצאות משרדיות ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא החברה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות באופן של חילוט ערבויות. פרק ט' – שינויים ,תוספות והפחתות .61שינויים (א) המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי לרבות צורתו ,אופיו ,סגנונו ,איכותו ,סוגו ,גודלו ,כמותו, היקפו ,מתאריו וממדיו של הפרויקט וכל חלק ממנו ,הכל כפי שימצא לנכון ועל פי כל דין והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו .בנוסף ,המפקח רשאי להגדיל את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות ,ללא כל הגבלה .שינוי הכמות בסעיף לא ישנה את ערכו הכספי של הסעיף ולא יזכה את הקבלן בכל תוספת תשלום. (ב) הוראות המפקח על שינוי הפרויקט לפי סעיף קטן (א) תבוצע באחד האופנים המפורטים להלן : ( )1ע"י מסירת תוכניות שינוי או תוכניות נוספות לאלה המצויות בידי הקבלן, ( )2ע"י הוראה בכתב שתיקרא "פקודת שינויים". לכל אחד מהמסמכים יצורף פירוט התמורה הנוספת שתשולם בגין השינוי ,אם בכלל .בהעדר פירוט ,כאמור ,לא תשולם כל תוספת לתמורה. (ג) פעל הקבלן וביצע שינויים ללא קבלתם מראש של אישורים ו/או תוכניות שינוי ו/או פקודות שינויים כאמור בסעיף זה לעיל ,לא יהיה זכאי לכל תשלום בגינם ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרישות כלפי החברה ו/או העירייה בקשר לשינויים ,כאמור ו/או תמורה בגינם. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 40 .62הערכת שינויים (א) ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל בלמעלה מ 25% -את התמורה ,ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות .לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי -ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן (ב); ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי או אי הסכמה על ערכו של השינוי .ערכו של כל שינוי המגדיל בלמעלה מ 25%-את התמורה ,ייקבע באופן האמור לעיל אלא אם בחר המנהל לנהל משא ומתן עם הקבלן .ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו מקטין את התמורה וכן ערכו של שינוי בסעיף מסויים כאמור בסעיף 61 (א) סיפא ,יקבעו לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות ,ללא כל תוספת. (ב) לצורך קביעת מחירי היחידות שבגדר השינויים ,כאמור בסעיף קטן (א) ,יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות שבגדר השינויים .בהיעדר מחירי יחידות דומים ,ייקבע ערכו של השינוי לפי איזה מהחלופות המפורטות להלן ,בהתאם להחלטת המנהל ולשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט .הקבלן מוותר על כל טענה כלפי החברה לעניין זה: ( )1מחירון אחרון תקף של מכרז תחנות שאיבה של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ ,פחות .20% (" )2מחירון דקל" – מאגר מחירים לענף הבניה בהוצאת חברת דקל ,מחיר הבסיס הנקוב במחירון דקל במועד מתן ההוראה לשינויים ,ללא תוספות ,פחות ( 15%חמישה עשר אחוז); ( )3במקרה שגם במחירון "דקל" לא יהיו נקובים מחירים שאפשר להתבסס עליהם ,יגיש הקבלן מראש הצעת מחיר מנומקת בליווי אסמכתאות וניתוח מחירים וכולל רווח קבלני של 8%לכל היותר .ההכרעה הסופית תהיה בכל מקרה של המנהל. (ג) מובהר בזאת כי לצורך ההתחשבנות הנ"ל המחיר של כל סעיף הוא המחיר הרשום בכתב הכמויות/המחירון ,לפי העניין ,עבור אותו סעיף ,ללא התוספות המוגדרות בו ,ככל שמוגדרות לרבות תוספת בגין אחוזי קבלן ראשי ,תוספת בגין אזור העבודה ,תוספת בגין היקף העבודה ,תוספת בגין עבודה במבנה מאוכלס וכיוצ"ב . (ד) קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת התמורה -יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת התמורה כאמור .עברו 30 יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב ,כאמור ,רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על התמורה .אולם המנהל יהיה רשאי לדון בהעלאת התמורה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום 30הימים האמורים ,בתנאי שהקבלן יתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו. .63תשלומי עבודה יומית (א) על אף האמור בסעיף 62דלעיל ,דרש המנהל בפקודת שינויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתו מן הראוי שתיעשה לפי עבודה יומית ,יודיע על כך לקבלן בפקודת שינויים והקבלן יבוא על שכרו בעת ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה. (ב) ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המפקח על יסוד רשימות שאושרו על ידי המפקח בעת ביצוע העבודה. .1כמויות החומרים שהושקעו בעבודה. . 2שמות העובדים ,מקצועותיהם ,סוגיהם במקצוע ,וכן ימי העבודה ,שעות העבודה ושכר העבודה, כולל הטבות סוציאליות ,ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד. .3הוצאות הובלה. .4הוצאות ציוד מכני כבד. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 41 (ג) הרשימות האמורות בס"ק (ב)( , 1ב) 3ו( -ב) 4תימסרנה למפקח בשני העתקים בסוף כל שבוע, ורשימות העובדים האמורים בס"ק (ב) 2תימסרנה למפקח בשני העתקים לאחר כל יום עבודה ,אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח אם ימצאנו ראוי לאישור ,ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום. פרק י' – מדידות .64מדידת כמויות (א) הכמויות הנקובות במפרט ובכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בפרויקט ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה. (ב) לצורך תשלום התמורה ,כמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח ,הכל לפי העניין .כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן .באחריות הקבלן להגיש דפי כמויות מלווים ביומני עבודה ותרשימים. (ג) לפני בואו למדוד את הפרויקט ,כולו או מקצתו ,ייתן המפקח הודעה מראש בכתב לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד שבו בכוונתו לעשות כן והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב בעצמו או ע"י ממלא מקומו לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרוש לצורך ביצוע המדידה על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הנדרשים. (ד) לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד שנקבע לביצוע המדידות -רשאי המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בעצמם ויראו את המדידות כמידותיהן הנכונות של הכמויות ו/או העבודה שאין לערער עליהן .אולם אם נבצר מן הקבלן להיות נוכח במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות כפי שנקבע ע"י המפקח ,ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור ,יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בס"ק (ג). (ה) נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות -רשאי הוא לערער בכתב תוך 7ימים על כל כמות שנמדדה ,והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה מחדש .אם גם אחרי המדידה השניה יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח ,יכריע בעניין זה המנהל והכרעתו תהיה סופית. (ו) היה הפרויקט ,כולו או מקצתו ,מוכן למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם -לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה ,אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה. (ז) מודגש כי הפיקוח לא יאשר תשלום עבור סעיפים בכתב הכמויות שהסתיימו ללא חישוב כמויות סופי. פרק יא' – תשלומים .65התמורה (א) תמורת ביצוע הפרויקט ומילוי כל שאר התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה על צרופותיו מתחייבת החברה לשלם לקבלן את התמורה הנקובה בדף ריכוז נתוני החוזה או כל שכר שיקבע בהתאם להוראות חוזה זה על צרופותיו על בסיס מדידת הכמויות וספירת יחידות ועל בסיס מחירי היחידות ו/או סוגי העבודות הנקובים בכתב הכמויות -נספח י'ג. (ב) הכמויות שבכתב הכמויות הנן אומדן בלבד . (ג) התמורה אינה כוללת מע"מ והתשלום בגינו יחול על החברה ,הכל כמפורט בסעיף 77להלן. (ד) הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בקשר עם העבודות וביצוען לרבות כל החזר הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע חיוביו על פי החוזה. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 42 (ה) הקבלן מצהיר בזה כי התמורה ,דרך חישובה ודרכי ביצוע התשלומים כמפורט בחוזה זה ,מניחה את דעתו ומהווה תמורה סבירה והוגנת למילוי כל התחייבויותיו לפי חוזה זה ,כולל כל ההוצאות. אם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי החוזה ,יראו את התמורה ככוללת את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות ,הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה זה ,ובין היתר את כל האמור להלן: א. כל העבודות ,הציוד והחומרים ,לרבות הפחת ,ובכלל זה מוצרים מכניים ,עבודות לוואי וחומרי עזר ,הדרושים לביצוע העבודות על פי החוזה ,לרבות עבודות ההרצה במשך שלושה חודשים והכשרת צוות החברה. ב. תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין. ג. אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות ,לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים. ד. כל אמצעי הבטיחות בעבודה ,לרבות אספקה ושימוש בציוד מיכני ,כלי עבודה ,פיגומים, טפסנות ,דרכים זמניות ,אמצעי שילוט ותימרור ,אמצעי מיגון והפרדת תנועה ,וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם ,החזקתם באתר העבודה פירוקם וסילוקם בסיום העבודות. ה. הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי החברה ,המוצרים והציוד האחר לאתר העבודה ,החזרתם ,ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו. ו. אחסנת חומרים וציוד ושמירתם ,וכן שמירה על חלקי העבודה שנסתיימו אחזקתם והגנה עליהם. ז. מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך. ח. כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הנדרשות לביצוע כל העבודות לפי התוכניות כולל העבודות הנובעות מתיקוני שנת בדק. ט. כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה. י. כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה. יא. ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו. יב. דמי הביטוח למיניהם ,מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות ,מס קניה ,מכס ,בלו, מיסים ,אגרות והיטלים מכל מן וסוג שהוא. יג. ההוצאות להצבת שלטים ,תמרורים ואביזרי הכוונה לרבות פנסים מהבהבים בעל ספק כח עצמי (ספקו או שוות ערך) ומחסומי תנועה כנדרש על פי החוזה. יד. ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף. טו. ההוצאות בגין הכנת תוכנית בדיעבד AS MADEלכל סוגי העבודות ,ללא יוצא מן הכלל, לרבות כבישים ,מבנים וכל המערכות התת קרקעיות והעיליות המופיעות בכתב הכמויות ואלה הנמצאות באתר העבודה והקשורות לביצוע העבודות אפילו לא בוצעו על ידי הקבלן. טז. אספקת וצריכת מים ,חשמל וטלפון. יז. דמי בדיקות ,דגימות ,צילומי ווידאו לקווים גרביטציוניים ,וכל סוגי הבדיקות הנדרשות על פי חוזה זה. יח. כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה. יט. רווחי הקבלן. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 43 כ. (ו) כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו ,על כל פרטיהם ,או הקשורות עמם ,או הנובעות מהם ,הן הישירות והן העקיפות ,ובכלל זה התקורה של הקבלן ,לרבות הוצאות המימון והערבויות ,בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של החברה לעכב ,לחלט ,לקזז ,להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה ועל פי כל דין. .66מחירי יחידות (א) ה קבלן מצהיר בכפוף לאמור בסעיף זה להלן ,מחירי היחידות ו/או סוגי העבודות הנקובים בכתב הכמויות הנם מחירים קבועים וסופיים והם כוללים תמורה מספקת ומתאימה לכל התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה על צרופותיו ,וכי הם לא ישתנו וכי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת להם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הזהירות ,המחירים לא ישתנו גם במקרה של פיצול העבודות לשלבים ו/או למקטעים ולא יהיה בפיצול כאמור כדי לזכות את הקבלן בתוספת ו/או תשלום ו/או פיצוי כלשהו מעבר למחירי היחדות/העבודות ,לפי העניין. (ב) יידרש הקבלן לבצע עבודות או איזה מהן בשעות שאינן שעות העבודה המקובלות ,בשל מגבלות שיוטלו על ידי הגורמים המוסמכים ,יעשה כן ,בכפוף לכל הוראות הדין לרבות בקשר עם מניעת מטרדים לציבור ,בהתאם להוראות הגורמים המוסמכים והחברה .למען הסר ספק ,ביצוע עבודות בשעות ,כאמור ,לא ישפיע על מחירי היחידות ו/או התמורה והקבלן לא יהיה זכאי בגין ביצוען בתוספת ו/או פיצוי כלשהם .הקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך. (ג) מ חירי היחידות בכתב הכמויות יראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים ,בין אם העבודות נעשו ברציפות ו/או בשלבים ,באורכים ניכרים או בקטעים קצרים ,בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות. (ד) ה קבלן גם מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי כל הכמויות המצוינות בכתב הכמויות הנן באומדן בלבד ולפיכך למען הסר ספק ,מובהר בזאת במפורש כי גם אם תשתנינה הכמויות הסופיות ,כל שינוי שהוא ,בכל שיעור שהוא מן האומדן הנקוב בכתב הכמויות ,לא יהא הקבלן זכאי לדרוש ו/או לקבל כל העלאה שהיא במחירים הנקובים בכתב הכמויות שהנם מחירים קבועים וסופיים כאמור. (ה) ל א תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעה מהחברה להעלאת התמורה שתגיע לו לפי חוזה זה עקב התייקרות של איזה חומר ו/או ציוד שעל הקבלן לספק לשם ביצוע הפרויקט ו/או להקמת הפרויקט ו/או להתקנת המתקן ,ובכלל זה התייקרויות בגין הטלת ו/או העלאת כל מס ,בלו ,אגרה ,היטל או כל תשלום חובה אחר מכל סוג שהוא ,שיחול מעת לעת על כל חומר ו/או ציוד כנ"ל או לגביו( ,ובכלל זה עליה בכל תשלום סוציאלי שיהיה כרוך בשכר העבודה מעת לעת) ו/או בכל הוצאה אחרת המוטלת עליו לפי חוזה זה. (ו) אם הקבלן הגיש בהצעתו מחירי יחידה שונים לגבי אותו סעיף מקרב העבודות במקומות שונים, יילקח בחשבון לצורך תשלום התמורה מחיר היחידה הנמוך ביותר. .67התייקרויות לתמורה לא יתווספו התייקרויות. .68קיזוז (א) החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה מן הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן ,וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן לחברה. (ב) הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה לגבות את החוב כאמור בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין החברה. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 44 (ג) הקבלן לא יהיה רשאי לקזז כל סכום ,חוב או חוב קצוב אחר המגיע לו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. .69חשבונות חלקיים (א) אחת לחודש -עד ה – 5בו ימציא הקבלן למפקח חשבון שיפורט בו: ( )1ערכו של חלק הפרויקט שבוצע מיום התחלת ביצוע הפרויקט עד לסוף החודש שקדם לחודש בו הוגש החשבון לרבות ערך עבודות שבוצעו על פי פקודת שינויים. ( )2חישובן של הכמויות ממועד הגשת החשבון הקודם ועד למועד הגשת החשבון הנוכחי. באחריות הקבלן להגיש דפי כמויות מלווים ביומני עבודה ותרשימים. (ב) כל חשבון שיוגש לאחר ה 5-לחודש ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב. (ג) לחשבון יצורפו דפי מדידות וכתב כמויות מלווה ביומני עבודה ותרשימים .החשבון ייערך על גבי תוכנת בנארית באופן כפי שיורה המפקח .חשבון שיוגש מאוחר ממועד זה או בשונה מן האופן הנדרש לעיל ,תהיה החברה רשאית לדחות את תשלומו עד לחודש הבא .כל החשבונות יוגשו כחשבון מצטבר מתחילת העבודות. הקבלן יערוך את החשבונות החלקיים והסופיים כפי שיורה לו המפקח .חשבון חלקי אשר לא יוגש בהתאם לרשום לעיל יוחזר לקבלן וייחשב כלא הוגש. (ד) המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע הפרויקט עד היום אליו מתייחס החשבון ,לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו ,ויאשר או ישנה את האומדנים הנקובים בו תוך ( 20עשרים) ימים ממועד הגשת החשבון ובלבד שהקבלן צירף לחשבון את כל המסמכים כנדרש .תשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח ,כאמור לעיל ויאושרו על ידי המנהל ומהנדס העיר. קביעתו של האחרון תהא סופית. (ה) מתשלומי הביניים שחושבו ע"י המפקח ואושרו כאמור בסעיף (ג) לעיל ,יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכן כל סכום המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה עד היום האמור .מהסכום הנותר יעוכבו בידי החברה לפי האחוז המופיע בדף ריכוז נתוני החוזה (להלן" :דמי עיכבון") והיתרה תשולם לקבלן תוך 90יום מתום החודש הקלנדרי השוטף בו הוגש החשבון ,על ידי הקבלן .היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום היתרה. (ו) למען הסר ספק ,מוצהר בזה ,כי דמי העיכבון לא יישאו ריבית ,וכי הם ישמשו ,יחד עם הערבות לקיום תנאי החוזה ,להבטחת כל התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה. (ז) אישור תשלומי הביניים וכן ביצוע תשלומים אלה אין בהם משום הסכמת החברה או המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצוע הפרויקט ו/או לאיכותם של החומרים ואו לנכונותם של מחירים ו/או אומדנים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים ו/או לנכונות הכמויות הנקובים בו וכל התשלומים הנ"ל יחושבו כמקדמות ששולמו לקבלן ,בכפוף ועד לאישור החשבון הסופי כאמור בחוזה זה. (א) במקרה של פיגור בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה ,יהיה הקבלן זכאי לריבית פיגורים על התשלום ששולם בפיגור ,כפיצוי בגין הפיגור האמור .הריבית המגיעה לקבלן כאמור ,תהיה לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום הביניים ועד למועד תשלום הביניים בפועל .תשלום ריבית פיגורים כאמור ,ישולם לקבלן ביום ה 70 -מתום החודש הקלנדרי השוטף בו הוגש החש בון ,ותשלום זה לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשלום הביניים בפועל ועד למועד תשלום ריבית הפיגורים. (ב) גדל ערך השינוי לפי הוראות סעיף 61לסכום העולה על 25%מסכום החוזה – ימציא הקבלן לחברה ערבות נוספת ,בגובה 5%מערך השינויים כולל מע"מ. (ג) אם קבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו ,יחזירם לחברה מיד עם דרישתה הראשונה, ובתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 45 (ד) סך כל חשבונות הביניים לא יעלה בכל מקרה על 95%מערך החוזה. .65חשבון סופי וסילוק התמורה (א) לא יאוחר מ 60 -יום מתאריך קבלת תעודת ההשלמה לפרויקט כולו ובכל מקרה לא לפני קבלת תעודת השלמה כאמור ,יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. (ב) התמורה תחושב על ידי המפקח לא יאוחר מ 60 -יום מיום הגשת החשבון הסופי (להלן" :התמורה הסופית") ,תאושר על י די המנהל ומהנדס העיר ותסולק במלואה לקבלן ,כפי שאושרה ,לא יאוחר מ 45 -יום לאחר קביעתם הסופית של המנהל ומהנדס העיר בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו וכל סכום אחר ששולם עד אותה שעה על חשבון התמורה ,ובניכוי כל סכום שיגיע לחברה מהקבלן .בכל מקרה ,התשלום ע"י החברה לקבלן לא יבוצע לפני תום 90יום מיום הגשת החשבון הסופי גם אם הקבלן עמד בכל התחייבויותיו .יתרת התמורה ,לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהיא לתקופה החל מיום השלמת העבודות וקבלת תעודת השלמה עד ליום תשלום החשבון הסופי. (ג) לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה תישלח לו ע"י המפקח התראה בכתב .לא הגיש הקבלן חשבון סופי לאחר 30יום מקבלת ההתראה תהיה החברה רשאית לערוך את החשבון הסופי לפי מיטב הבנתה .במקרה זה מצהיר הקבלן כי החשבון הסופי שיערך ע"י החברה כאמור מקובל עליו וכי לא תהיינה לו תביעות נוספות לחברה .הוצאות הכנת החשבון – יחולו על הקבלן. (ד) יתרת התמורה לפי החשבון הסופי תשולם לקבלן כאמור לעיל ,לכשימציא הקבלן לחברה הצהרה על חיסול כל תביעותיו בנוסח המצוי בנספח ח' כתב קבלה ושחרור וכן ימציא לה את ערבות הבדק. בתום תקופה בת 12חודשים ממועד מסירת העבודות למזמין ,תוקטן ערבות הבדק הנ"ל לגובה של 2.5%משווי התמורה כאמור כולל מע"מ ותוקפה יהיה ל – 12חודשים נוספים .הערבות האמורה תהיה צמודה למדד היסודי. (ה) יתרת התמורה המגיעה לקבלן על פי החשבון הסופי ,לאחר הפחתת התשלומים ששולמו בגין חשבונות הביניים ,עד כמה שאושרה על-ידי המפקח ,לא תשולם לקבלן אלא בכפוף ולאחר שהתמלאו כל התנאים המוקדמים הבאים: ( )1מסירת כל העבודות כמתחייב מהוראות חוזה זה לחברה ולעירייה. ( )2קבלת אישור בכתב של החשבון הסופי מהמפקח ומהנדס העיר. ( )3קבלת תעודת השלמה של המפקח כהגדרתם בחוזה זה. ( )4קבלת "טופס ."4 ( )5תיקון הליקויים והפגמים שפורטו בפרוטוקולי המסירה עם החברה. ( )6מסירת ערבות הבדק לידי החברה. ( )7מסירת אישור חתום על ידי הקבלן על העדר תביעות בנוסח המצורף לחוזה. ( )8מסירת תוכניות עדות (" ) "As Madeכנדרש על פי הוראות חוזה זה. ( )9מילוי כל הדרישות כמפורט בנוהל משרד החינוך (נספח יד) ( )10הקבלן ימסור תעודת אחריות שלו למבנה ,לתקופה שמיום תחילת שנת הבדק ועד לתום התקופות המפורטות להלן ,על פי הנוסח המצ"ב לחוזה זה ,מסומן נספח יב' והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו .התעודה תימסר יחד עם החשבון הסופי ותהווה תנאי לתשלומו. (ו) היה והתברר לפני תשלום החשבון הסופי או לאחר מכן כי שולם לקבלן יותר מהמגיע לו אזי יחזיר הקבלן את העודף מיד לפי דרישת המפקח כשתשלום זה צמוד לשינויים במדד ששיעורם ייקבע על בסיס המדד היסודי לעומת המדד הידוע ביום התשלום בפועל בתוספת ריבית בשיעור של פריים בתוספת 2%לשנה מיום שנדרש להחזיר את התשלום העודף ,כאמור ,ועד להחזרתו בפועל. (ז) למען הסר ספק מובהר בזה כי במקרה של חילוקי דעות הקבלן מסכים מראש לעיכוב תשלום החשבון הסופי ,לרבות אותו חלק שאינו שנוי במחלוקת ,אם יהיה כזה ,עד ליישוב הסכסוך במלואו. הצדדים מסכימים כי דחיית התשלום כאמור הנה בטוחה סבירה לאינטרס החברה לסופיות החשבון הסופי ולוודאות. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 46 .66הוראות כלליות בקשר לתשלומים (א) כל חשבון ביניים והחשבון הסופי יערכו על פי הוראות המפקח. (ב) לחברה הזכות לנכות מס מכל סכום המגיע לקבלן ,ככל שנדרש עפ"י הדין. (ג) במקרה של פיגור בתשלומי הביניים ו/או בתשלום החשבון הסופי לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה ,יהיה הקבלן זכאי לריבית פיגורים על התשלום ששולם בפיגור ,כפיצוי בגין הפיגור האמור. הריבית המגיעה לקבלן כאמור ,תהיה לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום למועד ביצוע התשלום בפועל .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסף מעבר לריבית הפיגורים. (ד) הקבלן לא יהיה רשאי לעכב את ביצוע העבודות כולן או חלקן בשל מחלוקת עם החברה לרבות מחלוקת כספית ו/או בשל פיגור בתשלום ,כאמור. .67מקום השיפוט סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או לביצועו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב. .68תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה מוסכם במפורש ,כי שום תנודות בשכר העבודה ,או במחירי החומרים אשר על הקבלן לספקם לפי החוזה (כולל הוצאות הובלתם למקום הפרויקט) ,לא ישנו את התמורה. פרק יב' – סילוק יד הקבלן .69סילוק יד הקבלן ממקום הפרויקט (א) החברה תהיה רשאית לסלק את ידו של הקבלן ממקום הפרויקט ולתפוס את החזקה בו ולהשלים את הפרויקט בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד והמתקנים שבמקום הפרויקט ,או לסלקם או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה ,לאחר דרישה בכתב לקבלן לפנותם ,שלא נענתה תוך 10ימים – בכל אחד ואחד מהמקרים המנויים להלן : .1 כשהקבלן לא התחיל בביצוע הפרויקט או שהפסיק את ביצועו ,ולא ציית תוך ( 10עשרה) ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע הפרויקט או כשהסתלק מביצוע הפרויקט בכל דרך אחרת. .2 כשהמפקח סבור שקצב ביצוע הפרויקט איטי מדי כדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו והקבלן לא ציית תוך ( 48ארבעים ושמונה) שעות להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת הפרויקט במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו ,לרבות הוראת המפקח להמשיך בביצוע שהופסק. .3 כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות. .4 כאשר המנהל או המפקח סבורים כי הקבלן אינו משתף פעולה עם קבלנים אחרים העוסקים בביצוע עבודות בפרויקט ,באופן המפריע לעבודות ו/או משבשן בכל צורה שהיא. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 47 .5 כשהקבלן הסב את החוזה ,כולו או מקצתו לאחר ,או העביר לקבלן משנה את ביצוע הפרויקט – בלי הסכמת החברה בכתב ומראש .למרות זאת מסכימה החברה כי ביצוע עבודות הובלה, הרכבה ותיקונים ימסרו לקבלני משנה ,אולם הקבלן יהיה אחראי בלעדית לעבודת קבלני משנה אלה. .6 כשהקבלן פשט רגל או אם ניתן כנגד הקבלן צו כינוס נכסים או שמונה לו כונס נכסים ,זמני או קבוע ,או כשהציע לנושיו או עשה עימם הסדר .ואם הקבלן הוא תאגיד – כאשר נקבע מינויו של מפרק או מפרק זמני או מונה לו מפרק או מפרק זמני או כאשר נקבע פירוקו (לרבות פירוקו מרצון) או אם הגיע הגוף המאוגד לחוזה פשרה או הסדר בינו לבין נושיו – או אם הוטל על נכסי הקבלן ,כולם או מקצתם ,עיקול ,זמני או קבוע ,והעיקול לא הוסר תוך 30ימים מהיום שהוטל. .7 כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. .8 כשהקבלן הפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו בחוזה זה. .9 כשהקבלן השתמש לביצוע הפרויקט בחומרים גרועים וגם/או מנוגדים לכל תקן מחייב. .10כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים בסיווג ובהיקף כנדרש לביצוען של העבודות או כשהמנכ"ל/בעל השליטה בתאגיד שבגדר הקבלן – אם הוא אדם פרטי – הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו עפ"י החוזה. (ב) הוצאות השלמת הפרויקט כאמור ברישא לס"ק (א) יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא ,בנוסף להוצאות האמורות ,בתוספת של 15%מהן כתמורה להוצאות משרדיות. (ג) תפיסת מקום הפרויקט וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק (א) אין בהם משום ביטול החוזה על ידי החברה. (ד) תפסה החברה את מקום הפרויקט בהתאם לס"ק (א) יחולו ההוראות הבאות: .1 המפקח יזמין בכתב את הקבלן תוך שבועיים לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן לערוך את רשימת הציוד ,החומרים והמתקנים של הקבלן המצויים במקום הפרויקט .לא עשה כן הקבלן תוך שבועיים ,יערוך המפקח רשימה של ערך משוער של העבודות כאמור ושל הציוד ,כאמור. .2 היו במקום הפרויקט חומרים ,ציוד או מתקנים ,רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום הפרויקט את החומרים ,הציוד והמתקנים או כל חלק מהם ; ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 10ימים ,רשאית החברה על חשבון הקבלן לסלקם ממקום הפרויקט לכל מקום שייראה בעיניה ולא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם להם .הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של החברה להשתמש בחומרים ובמתקנים או למכרם כאמור בס"ק (א). .3 הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף 65ואילו התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה. .4 החברה לא תהיה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה אלא בכפוף לס"ק (-)5 ( )6להלן. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 48 .5 עלתה התמורה שהקבלן היה זוכה בה אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו (להלן" :אומדן התמורה") ,על הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום הפרוייקט ,של הוצאות השלמת הפרוייקט ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל ,לרבות התוספת האמורה בפיסקה (ב) ,ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת הפרוייקט ומפאת נזקים אחרים -יהיה החברה חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן התמורה לבין הסכום הכולל כאמור; .6 עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום הפרוייקט ,של הוצאות השלמת הפרוייקט ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שייאושרו על ידי המנהל ,לרבות התוספת האמורה בפיסקה (ב) ,ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת הפרוייקט ומפאת נזקים אחרים ,על אומדן התמורה -יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן התמורה. .75שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים (א) הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים ,לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. (ב) לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הנתנות להם לפי וזה זה במקרה מסוים ,אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה. .76אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע הפרויקט ,כולו או מקצתו ,מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה ,יפנה הקבלן למזמין והחברה יתן לקבלן אישור בכתב ,כי אומנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות ,כולו או מקצתו ,והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת הפרויקט. .77מס ערך מוסף (א) המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. (ב) בגין כל התשלומים על פי חוזה זה ,שהחברה משלמת לקבלן ,תשלם החברה המע"מ לקבלן בנפרד וזאת בהמחאה נפרדת ,למועד בו על הקבלן לשלם על פי הדין המע"מ לשלטונות המס וכנגד המצאת חשבונית מס כדין. (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב): ( )1אם איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ,כאמור בסעיף 71בתנאי החוזה ,ובפרק הזמן החל מתום 195יום מיום השלמת הפרויקט ,הועלה שיעורו של מס הערך מוסף – תשלם החברה את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת התמורה אילו הוגש החשבון הסופי במועד שנקבע בסעיף .71 ( )2ללא השלים הקבלן את ביצוע הפרויקט תוך התקופה כאמור בתנאי החוזה ,ובפרק הזמן החל מתום 195יום מהיום בו חייב היה הקבלן להשלים את הפרויקט ,הועלה שיעורו של מס הערך מוסף – ישלם החברה את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת התמורה אילו הושלם הפרויקט במועד והחשבון הסופי הוגש במועד. . 78בכל הכרוך בביצוע הפרויקט ,ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין ,לרבות בדבר מתן הודעות וקבלת רישיונות. ולראיה באו הצדדים על החתום: ____________________ הקבלן _________________ החברה ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 49 נספח ז' – נוסח ערבות בנקאית (לערבות ביצוע וערבות בדק) לכבוד ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ רח' פקריס 2 רחובות לכבוד עיריית רחובות רח' ביל"ו 2 רחובות א.ג.נ,. על-פי בקשת _________________ח.פ/.ח.צ/ .ת.ז(___________ .להלן " -הקבלן") אנו ערבים בזאת כלפיכן לסילוק כל סכום עד לסך של ____________ ______________( ₪שקלים חדשים) (להלן " -סכום הקרן") בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן (להלן " -הפרשי הצמדה") וזאת בקשר עם חוזה שנחתם בין החברה הכלכלית לפיתוח רחובות לבין הקבלן בעקבות מכרז פומבי 10/2015להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות (להלן " -החוזה ") ולהבטחת מילוי שלם ומלא ,ע"י הקבלן של כל תנאי החוזה . אנו מתחייבים בזאת לשלם לכן כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכן הראשונה בכתב ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכן בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הכספים כאמור ,או איזה מהם ,תחילה מאת הקבלן ,בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכן טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכן. אתן ביחד או מי מכן תהיו רשאיות לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך כל דרישותיכן ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. בכתב זה "מדד" -משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד ביצועו של כל תשלום בפועל עפ"י כתב זה (להלן " -המדד החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ספטמבר 2015 שפורסם בחודש אוקטובר ( 2015להלן " -המדד היסודי") יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי. התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול. כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה . ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ לחודש _____ לשנת ______ ועד בכלל. תאריך_____________: בנק______________ חשוב :הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות ,ללא השמטות וללא שינויים. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 50 נספח ח' -כתב קבלה ושחרור (על פי סעיף (69ד)לחוזה) לכבוד ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ רחובות תאריך ________ א.ג.נ,. כתב קבלה ושחרור אנו הח"מ( _____________________________________ ,הקבלן) מאשר/ת/ים בזאת שקיבלתי/נו מכם היום את הסך של _______________ שקלים חדשים (_______________________ש"ח) המהווה את יתרת התמורה המגיעה לי/נו מכם לסילוק מלא וסופי של כל המגיע לי/נו מכם תמורת ביצוען של העבודות שבצענו בהתאם לחוזה שביננו עפ"י מכרז פומבי 10/2015להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות (להלן"-החוזה"). הנני/ו מצהיר/ה/ים בזאת ,כי אין לי/נו ולא תהיינה לי/נו כל תביעות וגם/או טענות מכל סוג שהוא כלפיכם וגם/או כלפי כל הבא מכוחכם וגם/או מטעמכם וגם/או בהקשר עמכם בגין החוזה וגם/או בעקבותיו וגם/או בכל הכרוך בחוזה ובנובע ממנו. ולראיה באו על החתום היום ________________ לחודש ___________ שנת ____________ _______________הקבלן עד לחתימה _________________ : תאריך _____________________ : ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 51 נספח ט' -תעודת השלמה תאריך_________________ : לכבוד הקבלן הנדון :תעודת השלמה על פי סעיף 56לחוזה לביצוע העבודה שנחתם בין ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ לביניכם (להלן: "החוזה") ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה ,הריני מאשר בזה ,כי העבודה ,המתייחסת לביצוע בית הספר לחינוך מיוחד ברחובות בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות רצוני ,לאחר שבדקתי את העבודה כאמור ולאחר שהתחייבתם בפני ,כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה שטרם הושלם לשביעות רצוני ,כאמור ברשימה המצורפת. יובהר בזה כי אין במתן האישור כאמור לעיל כדי לפגוע באחריותכם לתיקוני בדק ואחריות כאמור בחוזה ובנספחיו ,לתקופה הקבועה בהם. ___________________ המפקח ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 52 נספח י' – תעודת סיום תעודת סיום אל :הקבלן על פי סעיף 58של החוזה שנחתם בין ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ לביניכם מכוח מכרז פומבי 10/2015 להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב ב"פארק ת.מ.ר ".ברחובות של החברה אנו מאשרים בזה כי הפרויקט בוצע והושלם בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן ,בוצעו אף הן בהתאם לחוזה לשביעות רצוננו המלאה. ___________________________________________________________ חתימה תפקיד שם תאריך __________________________________________________________ חתימה תפקיד שם תאריך __________________________________________________________ חתימה תפקיד שם תאריך ___________________________________________________________ חתימה תפקיד שם תאריך ________________ תאריך __________________ החברה ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 53 במועד הגשת ההצעה על המציע בלבד לחתום על נוסח אישור זה. אין להחתים את חברת הביטוח ו/או סוכן ביטוח. האישור יוגש כשהוא חתום על ידי המבטח רק במועד חתימת החוזה נספח יא' -נספח ביטוח .1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,בחברת ביטוח מורשית כדין ,החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהאתר (לפי המאוחר) (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר למשך 3שנים נוספות) ,פוליסות ביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן המצורף כנספח יא' 1ומהווה חלק בלתי ניפרד הימנו ("אישור עריכת הביטוח" ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .להלן" :ביטוחי הקבלן" ,בהתאמה). .2על הקבלן להמציא לידי המזמין ,במועד החתימה על הסכם זה ,ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר העבודה ,את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי מבטחת הקבלן .לדרישת המזמין ,על הקבלן למסור העתק מן הפוליסה בגין ביטוח עבודות קבלניות. כמו כן ,לא יאוחר מ( 7-שבעה) ימים טרם מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,על הקבלן להפקיד בידי המזמין ,אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה). .3בנוסף ,על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים: 3.1ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב ,וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך ₪ 400,000בגין נזק אחד. לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של ₪ 400,000כאילן נערך ביטוח צד ג' כאמור .ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד המזמין או מי מטעם המזמין ,בגין נזק אשר היה מכוסים לו נערך ביטוח כאמור ,על הקבלן לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור. 3.2ביטוח מקיף ,לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות .על אף האמור לעיל ,לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף ,כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו ,ובלבד שיחול האמור בסעיף 13להלן. .4מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה ,לרבות אישור עריכת הביטוח הנה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ,שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבות הקבלן לפי הסכם זה ו/או לפי הדין .לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקבלן. .5ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי המזמין, העירייה ו/או מי מטעמם ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. .6על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זה .סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה. .7על הקבלן לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן (לרבות המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם ביטוח העבודות וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה) ,להאריך את פוליסות הביטוח שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זה ,מדי פעם בפעם לפי הצורך ,כך שתהיינה תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מהאתר או עד למועד תשלום חשבון סופי ,ובמהלך כל תקופת התחזוקה ,תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהסכם זה (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר למשך 3שנים נוספות). .8מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או לצמצם את אחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על פי כל דין .במקרה של אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח או בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה ,על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 54 .9ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי הקבלן או לערוך ביטוחים נוספים או משלימים ,על הקבלן לערוך הביטוח הנוסף או המשלים כאמור ,על חשבון הקבלן .בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך ,ייכלל וויתור על תחלוף כלפי המזמין, העירייה ומי מטעמם ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. .10על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי ,עובדי וקבלני המשנה של הקבלן. .11במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה ,על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם .למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן. .12על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות ,ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל. .13הקבלן פוטר במפורש את המזמין ,העירייה ומי מטעמם וכן את המפקח מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או עבור הקבלן (לרבות כלי רכב כלים ומנופים) לאתר העבודה ובמסגרת ביצוע העבודות ,וכן לנזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוח רכוש שנערך על ידי הקבלן ,או שלקבלן הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח ,ולקבלן לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור ,אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים 2-3לאישור עריכת הביטוח ,במלואם או בחלקם ,אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו. .14היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא ,על הקבלן חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית ,ולשלוח למזמין את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור. .15בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא ,על הקבלן להמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף 1 לעיל ,בידי המזמין ו/או כל גוף אחר שהמזמין יורו עליו ,וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן. .16מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו. .17נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל ,אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10יום ממועד בקשתו של המזמין בכתב להמצאת אישור כאמור. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 55 נספח יא' - 1אישור עריכת ביטוחי הקבלן לכבוד ה.ל.ר -החברה לפיתוח רחובות בע"מ ו/או עיריית רחובות ו/או גופים עירוניים (להלן ביחד ולחוד" :המזמין") מרחוב ...............ב ............... תאריך ______________ א.ג.נ,. הנדון"( ___________________ :הקבלן") הרינו לאשר כי ערכנו הביטוחים המפורטים ,בין היתר בקשר לביצוע עבודות הקמת בית ספר מיוחד ברחובות לרבות כל עבודה בקשר עם הסכם ביניכם לבין הקבלן נלווית ("העבודות"): .1פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________ ביטוח עבודות קבלניות ביטוח עבודות קבלניות ,כמפורט בהמשך ,נערך על שם הקבלן ,המזמין ,קבלנים ,קבלני משנה , ,מפני אבדן ,נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות. הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של 24חודשים. היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור הינו בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ,הידוע כ"ביט" במועד עריכת הפוליסה. הביטוח כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלן ,על כל ההרחבות הכלולות בפוליסה כאמור: א .פרק א' -נזק לרכוש ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות במשך תקופת העבודות ותקופת התחזוקה. שווי העבודות ....................................................... הביטוח כולל את הכיסויים הבאים: )1רכוש בהעברה -בסכום של 10%משווי העבודות. )2הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק בסכום של 10%משווי העבודות ,מינימום .₪ 1,000,000 )3ציוד קל ,מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרויקט הסופי בסכום של 1,000,000ש"ח )4נזק ישיר של תכנון ,חומרים ועבודה לקויים בסכום של .₪ 1,000,000 )5פינוי הריסות בסכום של .₪ 1,000,000 )6נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח בסכום של .₪ 5,000,000 )7הוצאות מיוחדות בסכום של .₪ 500,000 לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות ,הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה למזמין בלבד באופן בלתי חוזר. ב .פרק ב' -אחריות כלפי צד שלישי ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות עקב נזק או אובדן הנובעים מהעבודות בגבול אחריות בסך של ₪ 10,000,000לאירוע ובמצטבר על-פי הפוליסה. הפרק כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש המזמין נחשב לרכוש צד שלישי למעט במידה בה מבוטח בפרק א'. הפרק כאמור מורחב לכסות :תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי; נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה. )1חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך ₪ 2,000,000לאירוע. ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 56 )2חבות בשל נזק עקיף הנגרם עקב פגיעה בכבלים ,צינורות ומתקנים תת-קרקעיים עד לסך ₪ 2,000,000 לאירוע. ג .פרק ג -אחריות מעבידים חבות כלפי המועסקים בקשר עם העבודות ,בגין נזק או אובדן הנגרמים באתר במשך תקופת הביצוע ,תוך כדי או עקב ביצוע העבודות ,בגבול אחריות של 6,000,000לתובע ו ₪ 20,000,000 -לתובע ,למקרה ולתקופת הביטוח. ד .כללי לביטוח עבודות קבלניות )1אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. )2ביטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה ,ובכל מקרה בכפוף לכך שניתן לכם הודעה על כך מראש ,בכתב ובדואר רשום של 30יום לפחות מראש. .2 פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________ ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן ,בקשר עם העבודות ,בגבול אחריות בסך ₪ 2,000,000למקרה ולתקופת הביטוח .הביטוח לא כולל הגבלה בדבר אי-יושר עובדים ,אבדן השימוש ועיכוב (עקב מקרה ביטוח). הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על המזמין עקב מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעם הקבלן וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין. הביטוח כולל תקופת גילוי של 6חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל לעל מהאמור באישור זה .הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע שאינו לפני _______________. .3 פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________ ביטוח חבות המוצר לכיסוי אחריות הקבלן על פי דין בגין נזק או אובדן שייגרמו בקשר עם או עקב מוצר המיוצר ,מטופל ,משווק ,מסופק על ידי הקבלן או הבאים מטעם הקבלן ("המוצרים") ,בגבול אחריות בסך 4,000,000ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח .הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו ל"מוצרים" ,בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת ,על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח. הביטוח כולל תקופת גילוי של 12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל לעל מהאמור באישור זה .ביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני _______________ .נוסח הפוליסה הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________ ,בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. כללי )1הביטוחים המפורטים לעיל (למעט ביטוח עבודות קבלניות) לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח מבלי שניתנה לכם הודעה על כך בדואר רשום 30 ,יום מראש. )2אי קיום בתום לב מוטלות על המבוטח לא תפגע בזכויות המזמין לקבלת שיפוי. )3על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלום הפרמיה וההשתתפות העצמית בביטוחים המפורטים לעיל. )4הביטוחים לעיל ראשוניים וקודמים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמין ,ולא תהיה לנו כל טענת שיתוף בביטוחים הנערכים על ידי המפורטים לעיל. בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י אישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. בכבוד רב, (חתימת המבטח) (חותמת המבטח) (שם החותם) (תפקיד החותם) ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים 57 נספח יב' ©פלאט ,לוין ,בן עמי ,יועצים משפטיים
© Copyright 2025