מכרז שיפוצים ואחזקה ביהס תיכון צפית
המועצה האזורית יואב מכרז פומבי מס' 3/2016 פניה לקבלת הצעות בעניין: מתן שירותי אחזקה בתיכון האזורי " צפית" בישוב כפר מנחם שבתחום שיפוט המועצה (חוברת מסמכי המכרז הכלליים וחוזה המכרז) פברואר 2016 © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 1 עמוד 1 נספח א' המועצה האזורית יואב צומת ראם ,ד.נ שקמים מיקוד 79835 טל ,08-8500707 :פקס'08-8500759 : מכרז פומבי מס' 3/2016 הודעה ותנאי מכרז פומבי למתן שירותי אחזקה בתיכון אזורי "צפית" בישוב כפר מנחם שבתחום שיפוט המועצה ישיבת הבהרות וסיור קבלנים -חובה -ביום ה' תאריך 25/2/2016שעה 10:00 היציאה לסיור מביה"ס "צפית" בישוב כפר מנחם -מזכירות ביה"ס המועד האחרון להגשת הצעות למכרז -יום ב' ,תאריך 21/3/2016עד השעה 13:00 מועד פתיחת מעטפות ההצעות -יום ב' ,תאריך 21/3/2016בשעה 13:15 (מציעים רשאים להשתתף במעמד הפתיחה) .1 .2 .3 כללי .1.1 המועצה האזורית יואב (להלן" :המועצה" ו/או "המזמין") ,מכריזה בזאת על רצונה לקבל הצעות מקבלנים בנושא המכרז שבנדון. .1.2 את מסמכי המכרז – יש לרכוש במשרדי מזכירות המועצה בתמורה לתשלום של 500ש"ח אשר לא יוחזרו בשום מקרה. .1.3 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו ,באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו: . http://www.yoav.org.ilהנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט. ישיבת הבהרות /סיור קבלנים -חובה - .2.1 ישיבת הבהרות וסיור קבלנים חובה -תתקיים בבית הספר "צפית" בישוב כפר מנחם במועד לעיל. .2.2 השתתפות בישיבת ההבהרות הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. .2.3 מציע שנציג מטעמו לא השתתף בישיבה -הצעתו תפסל ולא תובא לדיון. תיאור המכרז .3.1 מכרז זה הינו למתן שירותי אחזקה ותחזוקה שוטפת בבית ספר תיכון אזורי "צפית" (להלן- ביה"ס ו/או התיכון ו/או צפית) בישוב כפר מנחם שבתחום שיפוט המועצה (להלן- השירותים). .3.2 השירותים יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הטכני. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 2 .3.3 לצורך ביצוע השירותים ,יעמיד הקבלן בבית הספר עובד קבוע מטעמו שימצא בבית הספר צפית במשך שעות הפעילות של המקום מ 07:00 -עד 15:30בימי חול הן בתקופות לימודים והן בחופשים ,ושיהיה אחראי לאיתור תקלות במתקני בית הספר ,לבדיקות מעקב שוטפות ויומיומיות כאמור ,להרחקת מפגעים ,לקבלת קריאות על שירותים מידיים ,ולעבודות תחזוקה שוטפות. מובהר כי במקרה הצורך ,ובהתאם לקריאות כאמור ,יבוצעו עבודות התחזוקה גם מעבר לשעות הנ"ל. בנוסף ,מובהר בזאת כי הקבלן אחראי לכל האחזקה והתחזוקה של מערכות ציוד ומבנה בית הספר ויפעל לתיקון כל ליקוי /תקלה נדרש/ת אף לאחר שעות הפעילות לעיל ,הכל כמפורט במפרט הטכני. הקבלן הזוכה יידרש לבצע את עבודות האחזקה והתחזוקה השוטפת בבית הספר ,כמפורט במפרט הטכני. בכל מקרה בו העובד שיוצב ע"י הזוכה בתיכון לא יהיה בעל כשירות מקצועית לביצוע עבודות האחזקה הספציפית ,על ה זוכה יהיה להעמיד לרשות בית הספר ,על חשבונו ,גורם מקצועי / עובד מקצועי חלופי לביצוע העבודה הספציפית ולמען הסר ספק ,ככל שיידרשו מספר עובדים לביצוע מטלה כלשהי – יעמיד הקבלן עובדים בהיקף המספק /נדרש לביצוע המטלה. במקרה ועבודה כלשהי לא כלולה במפרט הטכני -הקבלן הזוכה יעדכן את בית ספר לצורך ביצוע הזמנת עבודה ע"י בית הספר עם גורם רלבנטי לצורך ביצוע העבודה. ע"פ הנחיית /דרישת בית הספר ,הקבלן יפקח מטעם בית הספר על ביצוע עבודה ,לאחר הזמנתה .יובהר כי שירות הפיקוח כאמור כלול במסגרת האחזקה החודשית ואינו בתוספת תשלום. .3.3 מובהר בזאת ,כי השירותים נשוא המכרז ,כוללים אל כל עבודות האחזקה והתחזוקה - כמפורט במסמכי המכרז בהוראות המפרט הטכני למכרז כנספח ב'( 1להלן -עבודות התחזוקה). .3.5 מובהר כי יתכן וחלק מהעבודות תבוצענה במקביל לקיום פעילות שוטפת של בית הספר על הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על בטיחות השוהים במקום וכן על מניעת הפרעה לפעילות זו. .3.6 בהתאם לדרישות המועצה ,בהתייחס לחלק מעבודות התחזוקה ,ככל שיידרש יהיה על המ ציע הזוכה יהיה להקפיד הקפדה יתירה על כל תנאי הבטיחות באתר ביצוע העבודות וכן לגדר באמצעות מחיצת פח בגובה 2מ' ו/או כל דרך אחרת שהמועצה תורה להם את אתר ביצוע העבודות (מובהר כי לא יותר גידור אתר העבודות באמצעות גדר רשת). .3.7 כמו כן מובהר ומודגש בזאת כי טרם תחילת ביצוע העבודות כאמור נדרש הקבלן לקבל את אישור קב"ט המועצה ביחס לכל אחד מהעובדים ובכלל זה גם עבור עובדים זמניים שבכוונת המציע להעסיק באתר העבודות ומובהר בזאת כי לנוכח מיקום ביצוע העבודות תותר העסקת עובדים ,כדלקמן: .3.7.1עובדים ישראלים ו/או עובדים שבידם אישור שהיה ועבודה כחוק ע"פ ההגבלות שנקבעו באישור. .3.7.2עובדים בעלי אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א.2001- .3.3 עבודה שתבוצע בזמן הלימודים תבוצע בין היתר גם בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך לביצוע עבודות בניה ושיפוצים במוסדות חינוך ,המצורף במסגרת המפרט הטכני. .3.3 היקף העבודות ,כמצוין במסמכי המכרז ובמפרט הטכני -הינו בגדר אומדן והמועצה תהיה רשאית להפחית ו/או להגדיל מהיקף העבודות עד לשיעור כללי של 50%מהתמורה. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 3 .3 .3.10 תקופת העבודות הינה ל 12-חודשים .למועצה נתונה האופציה ,לפי שיקול דעתה המוחלט, להאריך את ההתקשרות בעד 3תקופות נוספות בנות עד 12חודשים כ"א. .3.11 עבור ביצוע עבודות האחזקה והתחזוקה כאמור ,יהיה זכאי המציע הזוכה לתשלום חודשי גלובלי ,ע"פ הצעתו במכרז. דרישות מקדמיות /תנאי סף על ההצעה ו/או על המציע (בהתאם להקשר הדברים) לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן ,וכן לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המוכיחים את העמידה בתנאים אלו: .3.1 ניסיון המציע -המציע יעמוד בדרישות הניסיון המצטברות להלן - .3.1.1המציע בעל ניסיון של שנתיים לפחות במהלך ה 5 -שנים האחרונות בביצוע עבודות אחזקה /תחזוקה עבור לפחות שני ( )2בתי ספר /מוסדות חינוך / מוסדות ציבור /רשויות מקומיות. .3.1.2המציע בעל ניסיון של שנתיים לפחות במהלך ה 5 -שנים האחרונות בביצוע עבודות שיפוצים ,אינסטלציה וחשמל עבור לפחות שני ( )2בתי ספר /מוסדות חינוך /מוסדות ציבור /רשויות מקומיות. להוכחת האמור יצרף המציע להצעתו המלצות מאם הגופים להם סיפק את השירות / ביצע עבורם עבדוה וכן ימלא את נספח תיאור נסיון המציע המצורף למסמכי המכרז. .2.2 צוות עובדים .3.2.1המציע מעסיק או קשור בהסכמים עם קבלני משנה -אנשים בעלי ניסיון והכשרה מתאימה בחשמלאות ,מזגנים ,נגרות בסיסית תיקונים שיפוצים וכד'. .3.2.2המציע הינו בעל צוות עובדים מיומן הכולל עובדים מיומנים ומקצועיים. .3.2.3המציע מחזיק ברשותו בכל הכלים ,הציוד והחומרים הדרושים לביצוע תקין של עבודות התחזוקה והכל ברמה ובמספר הדרוש לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז ולקיום מלוא התחייבויותיו של המציע הזוכה על פי חוזה זה. להוכחת האמור יצרף המציע להצעה הצהרה מאושרת ע"י עו"ד של המציע בנוסח המצורף למסמכי המכרז. מובהר ומודגש בזאת כי העובדים שיועסקו ע"י המציע בעבודות התחזוקה יהיו עובדים שאין מניעה להעסקתם לחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א - .2001 המציע הזוכה יידרש להציג למועצה ,טרם תחילת ביצוע העבודות אישור משטרת ישראל בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א- ,2001לרבות אישור כאמור שימסר גם לגבי כל עובד של המציע שמוצע לעבוד ו/או יעבוד בעבודות האחזקה. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 4 תנאי סף מיוחדים .3.3 בשים לב לעבודות התחזוקה הנדרשות ובהתאם להוראות הדין (ובין השאר ההסכם הקיבוצי לענף הניקיון ,החל גם על העסקת עובדים בענף התחזוקה) ,יעמוד המציע גם בדרישות הסף המצטברות להלן בכל הנוגע להעסקת עובדים – .3.3.1המציע ובעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך זה ,בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף הניקיון. בסעיף זה" :בעל שליטה" -כמשמעות המונח בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א - .1331 .3.3.2המציע ו/או בעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ב 2 -קנסות או יותר בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף הניקיון. מובהר בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים. בסעיף זה" :בעל שליטה" – כמשמעות המונח בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א - .1331 .3.3.3לצורך הוכחת האמור בסעיפים קטנים 3.3.1ו 3.3.2 -לעיל ,יצרף המציע להצעה את המסמכים הבאים - .3.3.3.1תצהיר שלו ושל כל בעלי השליטה בו ,בנוסח המצורף כנספח למסמכי פניה זו. .3.3.3.2אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם. .3.3.3.3תצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו ,בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך מתן השירותים בנוסח המצורף למסמכי פניה זו. למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הצעה שלא תעמוד בתנאים המפורטים בסעיפים קטנים 3.7.1ו 3.7.2 -לעיל ,תפסל על הסף. מובהר בזאת כי המזמין יהיה רשאי לפסול הצעה של מציע שלגביו או שלגבי בעלי השליטה בו קיימת חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת של גורם ציבורי אחר ו/או המזמין ,איתם התקשר המציע במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך ,שעניינם זכויות העובדים שהועסקו על ידי המציע בהתקשרות עם אותו גורם. תנאי סף כלליים .3.3 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט להלן. .3.5 המציע ו/או גורם מטעם המציע השתתף בישיבת הבהרות חובה. .3.6 המציע נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד המועצה -להוכחת האמור יחתום המציע על הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז. .3.7 המציע רכש את מסמכי המכרז -המציע יצרף העתק של קבלה. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 5 .5 צירוף מסמכים להצעת המציע על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן: .5.1 תשומת לב המשתתפים -במסגרת בחינת ההצעות ,יינתן משקל גם לשיקולי /רכיבי איכות כמפורט בנספח א' 1למסמכי המכרז .במסמך כאמור נכללים מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה ,בין היתר ,לצורך ניקוד איכות ההצעה .מובהר בזאת כי בשים לב למהות השירותים ,תינתן במסגרת מבחני האיכות -עדיפות /יתרון לשירותים בבתי ספר ,כמפורט בנספח א'.1 .5.2 מסמכים המצביעים על עמידת המציע בדרישות הסף לעיל. .5.3 כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע .במידה ונדרש אישור רו"ח /עו"ד -יאומת /יאושר המסמך כנדרש. .5.3 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .5.5 אישור תקף על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו.1376- .5.6 אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך. .5.7 במידה והמציע הינו תאגיד: .5.7.1תעודת התאגדות וכן תדפיס מעודכן מאת רשם החברות ביחס למציע. .5.7.2אישור עו"ד או רו"ח: .5.7.2.1כי ההתקשרות נשוא המכרז הינה במסגרת סמכויות התאגיד; .5.7.2.2שמות המנהלים של התאגיד; .5.7.2.3שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. .5.7.3במידה והמציע הינו שותפות: .5.7.3.1תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד; .5.7.3.2הסכ/מים של השותפות; .5.7.3.3אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. הצעה שתוגש ללא מסמכים אלו -תהא ועדת המכרזים רשאית לפסלה! .6 .7 מסמכים ,דוגמאות והסברים .6.1 מציע רשאי ,בטרם הגשת הצעתו ,לעיין בכל מסמכי המכרז ,לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז ,במשרדי מזכירות המועצה ,לאחר הודעה ותיאום מראש. .6.2 בחותמו על כלל מסמכי המכרז ,מצהיר המציע ,כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות את נספחיו וכי הצעתו כוללת את כל המחירים והפרטים המפורטים במכרז. הגשת המכרז .7.1 על המציע להגיש את הצעתו ,בצירוף כל מסמכי המכרז ובצירוף כלל המסמכים מטעמו שהמציע נדרש לצרף להצעה -לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,הנקוב בריישת מסמך זה. .7.2 על המציע למלא בדיו את כל הפרטים הנדרשים במקומות המתאימים במסמכי המכרז. על המציע לחתום בראשי תיבות על כל עמוד מהמסמכים הנ"ל (ובמקרה של תאגיד - באמצעות חותמת וחתימת מורשי החתימה שלו) ,וכן לחתום במקום המיועד לכך ולציין בכתב ברור את שמו ואת כתובתו של המציע. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 6 .3 .3 .7.3 את הצעת המציע ,כשהיא מלאה וחתומה על-ידו בשולי כל עמוד ומסמך וכוללת את כל מסמכי המכרז ומסמכים נוספים שנדרשו -יש להגיש במעטפה סגורה המיועדת לכך, אשר תסופק על-ידי המועצה -ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות המועצה, במסירה ידנית בלבד ,לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות. .7.3 בטרם מסירת מסמכי המכרז ,על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת מזכירות המועצה. .7.5 אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלו .מעטפה שתכיל סימני זיהוי כלשהם -תהא ועדת המכרזים רשאית לפסלה. .7.6 לא יתקבלו הצעות שיישלחו בדואר ו/או יתקבלו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. סתירות ,שגיאות ו/או אי התאמות .3.1 המציע יוכל לקבל הבהרות לסתירות ,שגיאות ,אי התאמות או ספקות כלשהם ,שימצא בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט במכרז ,ובמקרה כזה ,יהיה עליו לפנות ,בכתב ,עד ליום ה' ,תאריך 3/3/2016בשעה 12:00למנהל מחלקת תחזוקה ותשתיות במועצה בפקס' 03-3500763או בדוא"ל [email protected]לא יאוחר מהמועד כאמור ,פניות בע"פ לא יענו (וידוא קבלה בטלפון . )050-6555567 .3.2 מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות בכתב באופן ובמועד הקבועים לעיל ,יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ,אי בהירות ,שגיאות ,או אי התאמות וכיו"ב. .3.3 רק הבהרות והודעות שתישלחנה בכתב על-ידי המזמין לכלל משתתפי המכרז (בדוא"ל/בפקס') תחייבנה ותהוונה חלק ממסמכי המכרז ועל המציע לצרפן חתומות על- ידו להצעתו .הבהרות והודעות שתינתנה בעל-פה או באמצעות הטלפון לא תחייבנה את המזמין. סדרי עדיפויות אם לא יפורט במפורש במסמכי המכרז סדר עדיפויות אחר ,סדר עדיפויות מסמכי המכרז השונים, לצרכי פרשנות ,במקרה של סתירות או אי התאמות יהיה ,כדלקמן: א .תנאי המכרז (נספח זה); ב .הסכם המכרז; ג .יתר מסמכי המכרז. .10 .11 הסתייגויות ואיסור הגשת הצעה חלקית .10.1 הצעה שתוגש ,שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו ,תהא ועדת המכרזים רשאית לפסלה. .10.2 כל הסתייגות של המציע מהוראות המכרז עלולה להביא לפסילת הצעתו. .10.3 על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות ואין הוא רשאי לחלקן. מחירים /הצעת מחיר .11.1 מחירי הצעת המציע יכללו את כל העבודות ,החומרים ,הציוד ,כח האדם ,העלויות, הרווחים ,התשלומים וכל הנדרש לביצוע העבודות ,אלא אם כן צוין אחרת במסמכי המכרז. .11.2 על המציע לנקוב בהצעת מחיר בש"ח לחודש ,לא כולל מע"מ. .11.3 התשלום לזוכה הינו גלובלי לחודש עבור כל ביצוע עבודות התחזוקה. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 7 .12 .11.2 המחיר המירבי לחודש לא יעלה על ₪ 22,000לא כולל מע"מ .הצעה שתנקוב במחיר העולה על המחיר המירבי -תפסל על הסף ולא תובא לדיון. .11.5 המחירים שיוצעו על-ידי המציע יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות ויוצמדו ע"פ הוראות המכרז ,כמפורט בחוברת המכרז. בטחונות ערבות בנקאית להצעה .12.1 כל משתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית שהוצאה לבקשת המציע ,בלתי מותנית ,ערוכה לטובת המועצה ,בנוסח דוגמת נספח ד '1למסמכי המכרז ,בסך של 10,000ש"ח (להלן - הערבות הבנקאית להצעה). .12.2 המועצה תקבל גם ערבות בנוסח אחר ובלבד שתהיה בלתי מותנית ,כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בדרישות המפורטות בסעיף זה ולהלן. .12.3 הערבות הבנקאית להצעה תהא בתוקף ,לפחות עד ליום 21/6/2016הרשות בידי המזמין לדרוש הארכה של תוקף הערבות הבנקאית להצעה למשך 3חודשים נוספים והמציע יהיה חייב לעשות כן. .12.3 מציע זוכה שלא יחתום על הסכם המכרז תוך 7ימים מיום שיידרש לכך ,רשאי המזמין לחלט את הערבות הבנקאית להצעה ולמסור את ביצוע העבודות לאחר. ערבות ביצוע .13 .12.5 בעת החתימה על חוזה המכרז ימציא המציע הזוכה למזמין ,ערבות בנקאית ,אוטונומית, בלתי מותנית ,ערוכה לטובת המועצה וצמודה למדד המחירים לצרכן ,בסך של 50,000 ש"ח -וזאת להבטחת מילוי מלוא התחייבויות המציע הזוכה. .12.6 ערבות הביצוע תישאר בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות ,לרבות במהלך תקופות האחריות הקבועות בהסכם זה. ביטוח .13.1 על המציע הזוכה לקיים ,על חשבונו ,בכל תקופת ההסכם ,ביטוחים כמפורט בהסכם. הביטוחים ייערכו על-ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם יימסר למזמין כתנאי לחתימת ההסכם ולתשלום התמורה לפיו. .13.2 בשעת החתימה על ההסכם ימציא המציע הזוכה למועצה את אישור המבטח ,בהתאם לנוסח נספח ג' -אישור הביטוח. .13.3 מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת ביטוחים (נספח ג') בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה .מובהר ,כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש ,יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 8 .13 תמורה התמורה תשולם למציע הזוכה בהתאם לקבוע בהסכם המכרז. .15 אופן בחירת ההצעה הזוכה ושונות מבלי לגרוע מהאמור להלן ,ההצעות ייבחנו ע"פ מספר שלבים ,כמפורט להלן: .15.1 שלב א' -בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז - הצעה שלא עמדה בדרישות הסף של המכרז -תפסל ולא תובא לדיון .אין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה לפנות למשתתפים בפניה להשלמת מסמכים. .15.2 שלב ב' -שלב שקלול ודירוג ההצעות (מחיר +איכות) -ההצעות הכשרות (שיעמדו בדרישות הסף שנקבעו ישוקללו בהתאם לאמות המידה והמשקלות ,המפורטים בנספח א' 2למסמכי המכרז. בשלב זה ,ייערך שקלול של מרכיבי איכות ההצעה ( )30%ושל מרכיבי מחיר ההצעה ()60% משקלול ההצעה הכוללת ,בהתאם לפרמטרים ולנוסחאות בנספח א' 1למסמכי המכרז. ההצעה הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא דרישות המכרז ,אשר קיבלה את הציון המשוקלל (מחיר+איכות הצעה) הגבוה ביותר ,כאשר יתר ההצעות הכשרות ידורגו בהתאמה. .15.3 המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה אחרת כלשהי. .15.3 הרשות בידי המזמין לקבל את ההצעה ,כולה או חלקה ,ולבצע את כל העבודות או חלק מהן ,בעצמו ,או בכל דרך אחרת שימצא לנכון. .15.5 בשיקולי המזמין יילקחו בחשבון ,בין היתר ,הידע המקצועי ,כושר הביצוע ,היכולת הכספית וטיב העבודה של המציע ,לרבות ניסיונו בעבודות קודמות ,בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות/דרישות או הפסקות עבודה מטעם המזמין ו/או מטעם מזמינים אחרים ,לרבות מוסדות ציבור ,רשויות מקומיות וגופים אחרים. .15.6 היה ותהיינה שתי הצעות כשרות או יותר ,אשר הצעת המחיר הינה שווה והינה הזולה ביותר -רשאי המזמין לערוך בין המציעים הרלבנטיים התמחרות ו/או התמחרויות נוספות ,בדרך שימצא לנכון ,עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין כל ההצעות. .15.7 למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ,ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור ותצהיר. מציע שהינו עסק בשליטת אישה -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. לעניין סעיף זה - "עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד עם נשים אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות ( )1ו)2(- של ההגדרה אישור; "אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה: © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 9 ()1 ()2 אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה -הוא אינו קרוב (בן זוג ,אח ,הורה, צאצא ,ובן זוג של אח ,הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה; אם שליש מהדירקטורים אינם נשים -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; "מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; "נושא משרה" – מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה; "עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל; .16 .15.3 המזמין רשאי לדחות הצעות מציעים ,אשר הם או קבלני המשנה מטעמם לא ביצעו בעבר את עבודתם לשביעות רצון המזמין או לשביעות רצונם של אחרים ,או שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודות -להנחת דעתו. .15.3 בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם ,כפי שימצאו לנכון ,כל בדיקה ,כפי שימצאו לנכון .כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור ,ככל שתבקש לערוך בדיקות .לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל ,תהיה המועצה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה. .15.10 עוד רשאית המועצה ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה ,הדרושים ,לדעת המועצה ו/או מי מטעמה ,להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת מסמכים ,כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה. .15.11 המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז ,באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כנדרש. .15.12 אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על-ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת ההצעה. .15.13 על המציע הזוכה להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע העבודות ,תוך לא יאוחר מ 7 -ימים ממועד דרישת המזמין. .15.13 כלל הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז -תחולנה על המציע. .15.15 מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה ,בכפוף לסודות מסחריים /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים /נתונים המהווים סודות מסחריים /מקצועיים ,ככל שקיימים ,אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים .מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. .15.16 כל המסמכים ,הינם רכושה הבלעדי של המועצה ,והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו ,למעט לצורך הגשת הצעתו. מסמכי המכרז מסמכי המכרז הינם ,כמפורט להלן ,והם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו: .16.1מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע (מסמך זה) -נספח א'. .16.2נספח אמות מידה והמשקלות לבחינת רכיב האיכות – נספח א'.1 .16.3הסכם המכרז -נספח ב'. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 10 .16.3 .16.5 .16.6 .16.7 .16.3 .16.3 .16.10 .16.11 .16.12 .16.13 .16.13 .16.15 .16.16 .16.17 .16.13 .16.13 .16.20 מפרט טכני -נספח ב'1 נוסח אישור עריכת ביטוח -נספח ג'. נוסחי הערבויות (להצעה ולהסכם) -נספחים ד – '1ד' - 2בהתאמה. נוסח תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין -נספח ה.'1 הצהרה בדבר העדר זיקה -נספח ה'.2 הצהרה בדבר העדר רישום פלילי -נספח ה'3 תצהיר זכויות עובדים -קבלן -נספח ה'2 תצהיר זכויות קבלן -בעל שליטה -נספח ה'5 הצהרה בדבר תשלום שכר -נספח ו'1 הצהרה מציע לפיו אינו קבלן כ"א -נספח ו'2 הצהרת מציע ואישור עו"ד -נספח ו'3 נספח תיאור מציע -נספח ו'.2 פירוט ניסיון מציע עבודות אחזקה -נספח ו'5 פירוט ניסיון מציע עבודות חשמל אינסטלציה ושיפוצים -נספח ו'.6 אישור על ביקור באתרי המועצה -נספח ז'. מסמך העדר תביעות -נספח ח'. טופס הצעה והתחייבות -נספח ט'. כל הנספחים דלעיל ייחתמו על-ידי המציע. מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז. בכבוד רב, ד"ר מטי צרפתי הרכבי ראש המועצה האזורית יואב © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 11 נספח א' 1 אמות המידה והמשקלות לבחינת ההצעות ההצעות יבחנו ע"פ אמות המידה והמשקלות המפורטים בנספח זה. להצעות ייערך שקלול של מרכיבי איכות ההצעה ( )30%ושל מרכיבי מחיר ההצעה ( )60%משקלול ההצעה הכוללת ,בהתאם לפרמטרים להלן: פרמטרים לבחינת איכות ההצעה 20 -נקודות 20% -בשקלול ההצעה לצורך בחינת איכות ההצעה -על המציע לצרף את המסמכים הבאים - העתק סיווג קבלני ברשם הקבלנים ,ככל שקיים למציע וכאמור בטבלה להלן. המלצות ביחס לביצוע שירותי אחזקה בבתי ספר -בהמלצות יש לציין סוג השירות ,תקופת השירות ,זהות וטלפון איש קשר /ממליץ .תשומת לב המשתתפים ,בשים לב לעובדה כי מדובר במכרז לאחזקת בית ספר ובשל המיוחדות בביצוע שירותים אלו בבתי ספר ונוכחות ילדים / הוראות מיוחדות של משרד החינוך וכיו"ב -ניקוד איכות יתייחס לשירותים בבתי ספר. מס' רכיב איכות למדידה מסמכים שישמשו לבחינת העמידה פירוט ניקוד 1 ניסיון המציע בביצוע שירותי אחזקה ותחזוקה בבתי ספר במהלך 5השנים האחרונות נספח ו' 5פירוט ניסיון המציע והמלצות בכתב 2בתי ספר ללא ניקוד מעל 2בתי ספר 10נקודות ניקוד מירבי 10נקודות 2 תקופת ניסיון במתן שירותי אחזקה ותחזוקה בבתי ספר נספח ו' 5פירוט ניסיון המציע והמלצות בכתב גודל בית הספר לו סופקו שירותי אחזקה ותחזוקה נספח ו' 5פירוט ניסיון המציע והמלצות בכתב ניקוד מירבי 10נקודות 3 ניקוד מירבי 10נקודות -0שנתיים ללא ניקוד 2-5שנים 5נקודות -5עד 10שנים 7נקודות מעל 10שנים 10נקודות עד 20כיתות בבית ספר 3נקודה 21-30כיתות בבית הספר 6נקודות מעל 30כיתות בבית ספר 10נקודות © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 12 3 שביעות רצון משירותי המציע ניקוד מירבי 8נקודות ע"פ בדיקה של המלצות /רשימת ממליצים יינתן ניקוד מירבי של עד 3נקודות, בהתאם לסקר טלפוני שייעשה מול הממליצים © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 13 מס' רכיב איכות למדידה מסמכים שישמשו לבחינת העמידה פירוט ניקוד 5 סיווג קבלני של המציע בתחום בניה /שיפוצים ואחזקה העתק תעודת רישום קבלני היעדר סיווג קבלני 0נקודות סיווג קבלני 131או 100 2נקודות ניקוד מירבי 2נקודות פרמטרים לבחינת מחיר ההצעה 60 -נקודות 60% -בשקלול ההצעה רכיב למדידה אופן הבדיקה עלות חודשית גלובלית ניקוד מירבי 60 -נקודות ניקוד מירבי 60 הצעת המציע ההצעה הכספית הכשרה הזולה ביותר תקבל 60נקודות ,שאר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי בהתאמה להצעה שקיבלה את הניקוד המירבי. לדוגמא :אם ההצעה הכספית של מציע ₪ 10,000 Xוהינה הזולה ביותר ,אזי Xיקבל 60נקודות ברכיב המחיר .אם ההצעה הכספית של מציע אחר Yהנה , ₪ 15,000אזי Yיקבל ניקוד של 33.33 נקודות ע"פ החישוב הבא : 10,000 X60 = 33.3 15,000 נוסחת שקלול ההצעות: רכיב איכות 30 -נקודות המהווה 30%בשקלול רכיב מחיר 60 -נקודות המהוות 60%בשקלול הצעת כל מציע תנוקד ע"פ הקריטריונים והפרמטרים המפורטים לעיל. שקלול ההצעה ייעשה ע"פ הנוסחא הבאה: = Aסך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר איכות = Bסך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר מחיר ציון משוקלל =A+B © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 14 נספח ב' הסכם שנערך ונחתם במועצה אזורית יואב ביום ______חודש ______ שנה ________ בין מועצה אזורית יואב צומת ראם ,ד.נ שקמים מיקוד 73335 טל ,03-3500707 :פקס'03-3500753 : (להלן -המועצה ו/או המזמין) -מצד אחד לבין __________________ ת.ז_______________ . מרחוב _____________ __________________ (להלן -הקבלן) ________________________ ח.פ_____________________ . מרח' ____________________ על-ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמה כדין: ה"ה __________ ת.ז_________ . ה"ה __________ ת.ז_________ . (להלן -הקבלן) -מצד שני - הואיל: והמזמין חפץ בביצוע שירותי תחזוקה בבית הספר התיכון האזורי "צפית" (להלן -בית הספר ו/או התיכון ו/או צפית) בישוב כפר מנחם שבתחום שיפוט המועצה (להלן -העבודות ו/או עבודות התחזוקה); והואיל: והמזמין פרסם מכרז פומבי שמספרו 3/2016לביצוע העבודות; והואיל: והצעת הקבלן זכתה במכרז וברצון הקבלן לבצע את העבודות עבור המזמין; והואיל: והמזמין ,על סמך הצעת והצהרות הקבלן ,מסכים למסור לקבלן את ביצוע העבודות; והואיל: והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת הסכם זה. אי לכך ,הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1המפקח 1.1 המזמין ממנה בזאת את מנהל מחלקת תחזוקה ותשתיות במועצה ו/או מנהל בית הספר ו/או מי מטעמו כמפקח מטעמו ביחס לעבודות נשוא המכרז כמפורט (להלן" :המפקח"). 1.2 הנחיות והוראות המפקח לקבלן אשר יינתנו במהלך ביצוע העבודות לא יהוו עילה לדרישה לתשלום נוסף של הקבלן והתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקורית של הקבלן. 1.3 למניעת ספקות ,מוסכם בזאת ,כי המפקח יקבע אם אכן מבוצעות עבודות התחזוקה נשוא המכרז על ידי הקבלן בהתאם להוראות החוזה והמכרז ודרישותיו יחייבו את הקבלן לכל דבר ועניין. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 15 1.3 מוסכם ,ידוע ומוצהר ,כי הפיקוח על ידי המפקח ,לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי החוזה והמכרז. .2נספחים 2.1 הנספחים לחוזה זה המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,הינם כל מסמכי המכרז בין אם צורפו ובין אם לא צורפו. 2.2 להסרת ספק ,מובהר ,כי הוראות חוזה זה הינן משלימות ובנוסף לכל האמור במסמכי המכרז, לרבות במפרט המיוחד המצורף למסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או רב משמעות שיתגלה אם יתגלה ,בין האמור בחוזה זה לבין נספחיו בכל הקשור להוראות שאינן טכניות גרידא ,הוראות החוזה גוברות. .3השירותים נשוא הסכם זה - 3.1 השירותים נשוא ההסכם הם שירותי אחזקה ותחזוקה שוטפת בבית ספר תיכון אזורי "צפית" (להלן -ביה"ס ו/או התיכון ו/או צפית) בישוב כפר מנחם שבתחום שיפוט המועצה (להלן -השירותים). 3.2 השירותים יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הטכני. 3.3 לצורך ביצוע השירותים ,יעמיד הקבלן בבית הספר עובד קבוע מטעמו שימצא בבית הספר צפית במשך שעות הפעילות של המקום מ 07:30 -עד 16:30בימי חול .הן בתקופות לימודים והן בחופשים ,ושיהיה אחראי לאיתור תקלות במתקני בית הספר ,לבדיקות מעקב שוטפות ויומיומיות כאמור ,להרחקת מפגעים ,לקבלת קריאות על שירותים מידיים ,ולעבודות תחזוקה שוטפות. מובהר כי במקרה הצורך ,ובהתאם לקריאות כאמור ,יבוצעו עבודות התחזוקה גם מעבר לשעות הנ"ל. למען הסר ספק ,העובד הקבוע ימצא בביה"ס לצורך ביצוע האחזקה השוטפת /מטלות שוטפות ובמידה ויידרשו עובדים נוספים לצורך ביצוע רכיב כלשהו במפרט הטכני – על הקבלן להעמיד עובדים בהיקף מספק לביצוע המטלה בנוסף ,מובהר בזאת כי הקבלן אחראי לכל האחזקה והתחזוקה של מערכות ציוד ומבנה בית הספר ויפעל לתיקון כל ליקוי /תקלה נדרש/ת אף לאחר שעות הפעילות לעיל ,הכל כמפורט במפרט הטכני וללא קשר למקור וגורם הליקוי ו/או התקלה. הקבלן יידרש לבצע את עבודות האחזקה והתחזוקה השוטפת בבית הספר ,כמפורט במפרט הטכני. בכל מקרה בו העובד שיוצב ע"י הקבלן בתיכון לא יהיה בעל כשירות מקצועית לביצוע עבודות האחזקה הספציפית ,על הקבלן יהיה להעמיד לרשות בית הספר ,על חשבונו ,גורם מקצועי / עובד מקצועי חלופי לביצוע העבודה הספציפית .כן מובהר בזאת כי ככל שמטלה מסויימת דורשת מספר עובדים -יספק הקבלן עובדים בהיקף מספק לצורך ביצוע השירות /מטלה, באופן בו השירות יושלם ללא דיחוי. במקרה ועבודה כלשהי לא כלולה במפרט הטכני -הקבלן יעדכן את בית ספר לצורך ביצוע הזמנת עבודה ע"י בית הספר עם גורם רלבנטי לצורך ביצוע העבודה. ע"פ הנחיית /דרישת המפקח ,הקבלן יפקח מטעם בית הספר על ביצוע עבודה ,לאחר הזמנתה .יובהר כי שירות הפיקוח כאמור כלול במסגרת האחזקה החודשית ואינו בתוספת תשלום. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 16 3.3 מובהר בזאת ,כי השירותים כוללים אל כל עבודות האחזקה והתחזוקה -כמפורט במסמכי המכרז בהוראות המפרט הטכני למכרז כנספח ב'( 1להלן -עבודות התחזוקה). 3.5 מובהר כי ית כן וחלק מהעבודות תבוצענה במקביל לקיום פעילות שוטפת של בית הספר על הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על בטיחות השוהים במקום וכן על מניעת הפרעה לפעילות זו. 3.6 בהתאם לדרישות המועצה ,בהתייחס לחלק מעבודות התחזוקה ,ככל שיידרש יהיה על הקבלן להקפיד הקפדה יתירה על כל תנאי הבטיחות באתר ביצוע העבודות וכן לגדר באמצעות מחיצת פח בגובה 2מ' ו/או כל דרך אחרת שהמועצה תורה להם את אתר ביצוע העבודות (מובהר כי לא יותר גידור אתר העבודות באמצעות גדר רשת). 3.7 כמו כן מובהר ומודגש בזאת כי טרם תחילת ביצוע העבודות כאמור נדרש הקבלן לקבל את אישור קב"ט המועצה ביחס לכל אחד מהעובדים שבכוונת הקבלן להעסיק באתר העבודות ומובהר בזאת כי לנוכח מיקום ביצוע העבודות תותר העסקת עובדים ,כדלקמן: 3.7.1 עובדים ישראלים ו/או עובדים שבידם אישור שהיה ועבודה כחוק ע"פ ההגבלות שנקבעו באישור. 3.7.2 עובדים בעלי אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א.2001- 3.3 עבודה שתבוצע בזמן הלימודים תבוצע בין היתר גם בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך לביצוע עבודות בניה ושיפוצים במוסדות חינוך ,המצורף במסגרת המפרט הטכני. 3.3 היקף העבודות ,כמצוין במסמכי המכרז ובמפרט הטכני -הינו בגדר אומדן והמועצה תהיה רשאית להפחית ו/או להגדיל מהיקף העבודות עד לשיעור כללי של 50%מהתמורה. .2תקופת ההסכם 3.1 תקופת ההסכם הינה למשך 12חודשים החל מיום ______________ ועד ליום ______________ (להלן -תקופת ההסכם) וזאת מבלי לגרוע מסמכות המועצה לסיים את ההסכם בהתאם להוראות סעיף 17להלן. מובהר בזאת כי התקופה של 6חודשים הראשונים להסכם ,הינה תקופת ניסיון במהלכה רשאית המועצה לסיים את ההתקשרות מכל סיבה שהיא תוך מתן הודעה מוקדמת של 30יום לקבלן. 3.2 בתום תקופת ההסכם תהא למועצה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתה הבלעדי ב 3-תקופות נוספות של עד 12חודשים כל תקופה (להלן -תקופת האופציה) ,וזאת בכפוף להודעה בכתב של המזמין 30יום לפני תום תקופת ההסכם. 3.3 במידה וניתנה הודעה כאמור ,הקבלן יהיה מחויב להמשיך ולבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה . 3.3 מובהר ,כי הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים. 3.5 למען הסר ספק ,המועצה איננה מתחייבת לממש את זכותה להארכת התקופה החוזית. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 17 .5הצהרות והתחייבויות הקבלן הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת ,כדלקמן: 5.1 כי בידיו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולקיים את כל התחייבויותיו על פיו וכי אין כל מניעה חוקית ,חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה ,ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו. 5.2 כי קיבל את כל המידע הנדרש לביצוע העבודות והוסברו לו כל ההליכים הקשורים בביצוע השירותים וכי אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה לבצע את השירותים באיכות מעולה, במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי ההסכם ,לרבות המפרט הטכני. 5.3 כי הינו בעל ותק ,ניסיון ומיומנות רבים בנושא ההסכם. 5.3 כי כל השירותים שיבוצעו על ידו יהיו בהתאם לדרישות המפרט הטכני ובהתאם לדרישותיו המיוחדות של המועצה. 5.5 כי ישמור ויקיים הוראות כל דין במהלך ביצוע העבודות ,לתדרך ,ליידע ולהנחות את העובדים כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות כל דין הרלוונטי לביצוע העבודות והפעולות על פי חוזה זה. 5.6 כי יערך כך שככל שיהיו חסרים עובדי אחזקה והוא יפעל לשם החלפה מיידית של עובדי אחזקה הנעדרים בשל מחלה ,מילואים או מסיבה אחרת כלשהי. 5.7 כי במקרים בטיחותיים וחריגים יהיה עליו לספק עובדים תוך 3שעות מהקריאה לטיפול במקרים אלו. 5.3 כי ימלא באופן מיידי את מקומו של כל עובד שנעדר זמנית מכל סיבה שהיא בעובד זמני בעל כישורים וכשירות כנדרש במפרט הטכני. 5.3 כי יחזיק משרד מאויש ,כולל טלפון ומכשיר סלולרי באמצעותם ניתן ליצור עימו קשר מדי יום בין השעות .13:00-07:00 5.10 כי ידוע לו שלגבי כל מידע /מסמך שמגיע לידיהם /לעיניהם של הקבלן ו/או של עובדיו חלה חובת סודיות והוא יפעל בהתאם. 5.11 כי יהיה ברשותו כל אישור /רישיון הנדרש לביצוע פעולותיו לפי הסכם זה. 5.12 כי ידווח באופן מידי ,למפקח ,על כל אירוע חריג ו/או מפגעים שהתגלו תוך כדי ביצוע העבודות כגון :בורות ,מפגעים בטיחותיים ,נזילת מים ,מפגעי תעבודה וכו'. 5.13 כי יישא במלוא התשלומים לעובדים אשר יועסקו על ידו. 5.13 כי ימלא בקפידה אחר כל הוראות המזמין ו/או המפקח ו/או מי מטעמם. 5.15 כי יבצע את העבודות במקצועיות ובאיכות מעולה לשביעות רצון המזמין ,בהתאם להנחיות, בין הכלליות ובין המיוחדות שיינתנו לו על יד המפקח ו/או מי מטעמו ,לרבות על ידי האחראי על ביצוע עבודות התחזוקה -הכל בהתאם להוראות החוזה והמכרז ובהתאם להוראות כל דין. 5.16 כי הינו בעל ותק ,ניסיון ומיומנות רבים בביצוע העבודות. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 18 5.17 כי ידוע לו שהמועצה רשאית להעסיק עובדים ו/או עובדי תחזוקה של קבלנים אחרים לביצוע עבודות תחזוקה שאינן כלולות בהסכם זה. 5.13 כי כל הציו ד ,הכלים ,האביזרים והחומרים אשר ישמשו את הקבלן לביצוע העבודות הינם באיכות ובטיב מעולים ,והכל במספר וברמה הדרושה לצורך מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה. 5.13 כי ידאג לקיום ביטוחים מקיפים אשר יכסו כל נזק העלול להיגרם למזמין ו/או לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע עבודות הניקיון נשוא המכרז כתוצאה ו/או בקשר עם ביצוע או אי ביצוע העבודות. 5.20 כי ככל שהקבלן הינו תאגיד ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם הוא מתחייב להמציא למזמין להנחת דעתו אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו ,רישומו ,קיומו ,זהות מנהליו וסמכויותיהם. 5.21 כי הינו בעל אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו- .1376 5.22 כי הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות ורשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. 5.23 כי הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ. 5.23 כי הינו עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1376-בעניין שכר מינימום. 5.25 כי לא יעסיק בעבודות עובדים זרים .עובדים זרים משמעם עובדים שאינם אזרחי מדינת ישראל והינם תושבי/אזרחים מחו"ל ו/או מהשטחים המוחזקים ו/או מהרשות הפלסטינית. 5.26 כי יעסיק רק עובדים בעלי תעודות יושר חתומות ומאושרות ע"י משטרת ישראל. 5.27 כי ימלא באופן מיידי את מקומו של כל עובד שנעדר זמנית מכל סיבה שהיא. 5.23 כי יהיה ברשותו כל אישור /רישיון הנדרש ע"פ כל דין לביצוע פעולותיו לפי הסכם זה. 5.23 כי הוא ועובדיו ימלאו אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין לביצוע השירותים נשוא הסכם זה ,וכי כל פעולה שביצוע מחייב קבלת היתר ו/או רשיון ו/או אישור ו/או מילוי תנאי ע"פ דין -תבוצע רק לאחר קבלת ההיתר ,הרישיון ,האישור ו/או מילוי התנאי ע"י הקבלן ו/או עובדיו. 5.30 כי ימסור למועצה כל מידע ביחס לתנאי העסקת העובדים ,לרבות מסירת כל מסמך הנוגע אליהם ,כולל תלושי שכר. 5.31 כי הוא מתחייב לפעול בעניין זכויות עובדיו כמתחייב בדין ,ובין השאר ,בהתאם להוראות חוקי העבודה ,כדלקמן :חוק שירות התעסוקה -התשי"ט ,1353חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א ,1351 -חוק דמי מחלה ,התשל"ו ,1376-חוק חופשה שנתית ,התשי"א ,1350 -חוק עבודת נשים ,התשי"ד ,1353 -חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,התשכ"ו ,1365 -חוק עבודת הנוער ,התשי"ג ,1353 -חוק החניכות ,התשי"ג ,1353 -חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,התשי"א ,1351-חוק הגנת השכר ,התשי"ח ,1353 -חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג - , 1363חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה ,1335 -חוק שכר מינימום ,התשמ"ז - , 1337חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב , 2002 -חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים תשע"ג 2013-וכן הצווים וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא הסכם זה (להלן" :חוקי העבודה"). מובהר ומוסכם בזאת כי הפרת התחייבותו זו של הקבלן לקיים את הוראות חוקי העבודה ביחס לזכויות עובדיו ,מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 5.32 כי בכל מקרה לא יעסיק עובדים כלשהם שהינם בגיל שמתחת לגיל .13 © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 19 5.33 הקבלן מתחייב להמציא למזמין אחת לחצי שנה ,אישור אודות עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה והסכם ההתקשרות כלפי העובדים הנותנים שירותים מטעמו המוצבים באתרי ומתקני המזמין ,חתום בידי מורשה חתימה מטעם הקבלן ומאושר ע"י רו"ח. 5.33 להמציא למזמין תלושי שכר של העובדים המועסקים אצלו בביצוע העבודות בתוך 3ימים מקבלת הדרישה לכך. 5.35 הקבלן מתחייב ליידע את המזמין בדבר כל תלונה שהועברה אליו ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר פגיעה בזכויות עובדים המועסקים על ידו אצל המזמין. 5.36 הקבלן מתחייב להשיב בכתב בתוך 30יום על כל תלונה שתועבר אליו מהמזמין ו/או ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר פגיעה בזכויות עובדים המועסקים על ידו אצל המזמין .בתשובתו יפרט הקבלן את הליך הבדיקה שנעשתה על ידו ביחס לתלונה וכן את אופן הטיפול בתלונה .העתק של התלונה וכן תשובת הקבלן כאמור ימסרו למזמין. 5.37 כי ידוע לו כי רק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכים המזמין להתקשר עמו. .6הגבלת הוצאות 6.1 אין הקבלן רשאי לגרום לכל הוצאה ,תשלום ,או חיוב בשם המועצה ו/או בית הספר או עבורם ואינו רשאי לגרום לכל הוצאה תשלום או חיוב ,בקשר לביצוע התחייבויותיו ,כאמור בחוזה זה. 6.2 הסרת ספק ,למפקח אין כל סמכות בענייני כספים ותמורה .כל עניין הכרוך בתשלום כספי לקבלן או לצד שלישי או ביחס לביצוע שירותים כלשהם הכרוכים בתשלום ,מחייבים קבלת אישור מראש ובכתב של גזבר המועצה ,שאם לא כן הקבלן אינו רשאי לבצעם או לחייב בגינם את המועצה. .7התמורה ביחס לשירותים – 7.1 בכפוף לקיום מלוא התחייבויות הקבלן לאספקת השירותים ע"פ הסכם זה ,תשלם המועצה לקבלן את התמורה ,כדלקמן -סך של _____________________ ₪לחודש ,בתוספת מע"מ כדין (להלן -התמורה). 7.2 הקבלן יגיש למועצה בתום כל חודש ולא יאוחר מיום ה 10 -לחודש שלאחריו חשבון ובו יפורט החשבון בגין השירותים בחודש שחלף בצירוף חשבונית מס על הסכום הכולל .החשבון יורכב מסכום התמורה כמפורט לעיל. 7.3 בנוסף יצרף הקבלן לחשבון ,כל דו"ח נוסף שיידרש ע"י המפקח .המפקח יבדוק את החשבון ויאשרו ,כולו או חלקו ,לתשלום ואישור החשבון על ידו יהווה תנאי לביצוע כל תשלום. 7.3 כל החשבונות ישולמו בתנאי תשלום שוטף +עד 60יום ממועד אישור המפקח כנגד המצאת חשבונית מס על ידי הקבלן. 7.5 התמורה תשולם לקבלן רק כנגד הצגת חשבונית מס כדין והמזמין רשאי לשלם את המע"מ במועד הקבוע בחוק להעברתו לרשויות המס. 7.6 מכל התשלומים אשר ישולמו לקבלן על פי חוזה זה ינוכה כל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה אחר אשר יחול על פי דין במועד התשלום. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 20 7.7 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת ,כי התמורה המפורטת לעיל הינה מלאה סופית וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל ,כי התשלומים המפורטים בסעיף זה הינם התשלומים היחידים להם זכאי הקבלן בגין מילוי מלא ומושלם של ביצוע כל התחייבויותיו המוטלות עליו על פי חוזה זה וכי המועצה אינה חייבת בתשלומים נוספים כלשהם לקבלן בגין ביצוע העבודות על פי חוזה זה. 7.3 התמורה בהסכם תוצמד למדד המחירים לצרכן וזאת החל מתקופת האופציה ,ככל שתמומש. מדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד חתימת ההסכם .למניעת ספקות ,במהלך 12החודשים הראשונים לא יחולו הצמדות /התייקרויות ביחס לתמורה. .8בטחונות להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה ,ימסור הקבלן למזמין במעמד חתימת החוזה ערבות בנקאית ,כמפורט להלן: 3.1 ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה ובלתי מותנית בסך של 50,000ש"ח ,אשר תהיה ערוכה לטובת המזמין ,בנוסח שמצורף למסמכי המכרז והמהווה כחלק בלתי נפרד מחוזה זה (להלן: "ערבות הביצוע"). 3.2 ערבות הביצוע תהא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד שהיה ידוע במועד חתימת הסכם זה. 3.3 הערבות תהיה תקפה למשך כל תקופת החוזה בתוספת תקופה של 3חודשים. 3.3 מסירת הערבות הבנקאית כמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי לחתימה על הסכם עם הקבלן. 3.5 בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבות הבנקאית ו/או שפג תוקפה של הערבות הנ"ל מתחייב הקבלן להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ 7 -ימים מיום עשיית השימוש בערבות הבנקאית ,ערבות בנקאית חדשה הזהה במהותה ובשיעורה לערבות הבנקאית בה נעשה שימוש או שפג תוקפה. 3.6 הערבות הבנקאית תוחזר לקבלן עם תום תקופת החוזה בכפוף לאישור המפקח כי הקבלן מילא באופן מושלם את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ולאחר חתימת הקבלן על מסמך העדר תביעות בנספח המצורף למכרז (נספח ח'). 3.7 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של: 3.7.1 כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לקבלן שהמועצה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה. 3.7.2 כל הוצאות תיקונים וכל נזק או הפסד העלול להיגרם למועצה או למי מטעמה עקב ביצוע ההסכם על ידי הקבלן .בכל מקרה כאמור לעיל תהא המועצה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו ,בפעם אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים כאמור .נגבתה הערבות כולה או מקצתה יהיה הקבלן חייב להשלים תוך 7ימים את הערבות ולהעמידה על הסכום הקבוע לעיל. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 21 .9העדר יחסי עובד מעביד וביקורת בדבר קיום זכויות עובדי הקבלן 3.1 הקבלן הינו קבלן עצמאי ואין ולא יהיו כל יחסי עובד -מעביד בינו לבין המזמין. 3.2 הקבלן ישא בכל התשלומים לעובדיו ללא יוצא מן הכלל. 3.3 הקבלן מתחייב לשפות את המועצה בגין כל סכום אשר תחויב המועצה לשלם על פי פסק דין או הסכם פשרה בגין תביעה של מי מעובדי המפעיל לרבות פסק דין או קביעה בעניין יחסי עובד- מעביד בין מי ממועסקי הקבלן ובינו ,כולל הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין וזאת בתוך 30 ימים מדרישת המועצה. 3.3 הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע השירותים עובדים מיומנים וכשירים ,במספר הדרוש לביצוע השירותים כנדרש בהסכם .לדרישת המועצה ,ימציא הקבלן את פרטי העובדים המופקדים מטעמו על ביצוע הסכם זה וירחיק ממתן השירותים כל עובד של הקבלן אשר המפקח ידרוש להרחיקו. 3.5 הקבלן מתחייב למלא כלפי כל עובדיו את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם ,הוראות החוק הקיימות במועד חתימת חוזה זה וכל הוראת חוק שתחוקק ,לרבות חוק שכר מינימום התשמ"ז – ,1337חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א – ,1351חוק דמי מחלה תשל"ו – ,1376 חוק חופשה שנתית התשי"א – ,1350חוק עבודת נשים התשי"ד – ,1353חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ד ,1363-חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח – ,1333חוק הגנת השכר תשי"ח – ,1353חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג – ,1333הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – ,1335חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד – .1333חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם התשנ"ו – ,1336חוק עבודת הנוער התשי"ג – ,1353חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח – ,1333חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מגבלות התשנ"ח – ,1333חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד – ,1353חוק שירות התעסוקה תשי"ט – 1353ופקודת התאונות ומחלות משלח יד (הודעה) ,1335 ,חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים תשע"ג 2013-וכן הצווים וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא הסכם זה. 3.6 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן לשלם לכל עובדיו את שכרם במועד שהוסכם ביניהם ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד הקבוע בחוק הגנת השכר תשי"ח – .1353 3.7 כמו כן מתחייב הקבלן לקיים כלפי העובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה את כל ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה שיחולו על הקבלן ועובדיו ,ככל שיחולו. 3.3 הקבלן מתחייב לשלם לעובדים המועסקים על ידו ,בקשר לביצועו של חוזה זה ,כל תשלום או זכ ות המגיעים להם על פי כל דין ,הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות חוזה זה (להלן" :הוראות הדין") .שכר השעה אשר ישולם על ידי הקבלן לעובדיו לא יפחת מעלות השכר כפי שהצהיר עליה במועד הגשת ההצעות למכרז ,ובכל מקרה עלות זו לא תפחת מעלות השכר המינימלית הנקבעת על ידי שר הכלכלה ומתעדכנת מעת לעת .הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. 3.3 הקבלן ימסור לכל עובד שיועסק על ידו תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס' 23לחוק הגנת השכר ,תשי"ח .1353-אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו בפרק זמן של 30יום ,ישלח לו אותו הקבלן בדואר מיד לאחר המועד האמור. 3.10 הקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,תשס"ב .2002-לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו .תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה וכן הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה ,קרא אותה והבין את תוכנה ,וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 22 3.11 אחת לחצי שנה ימציא הקבלן למועצה הצהרה שהוא עומד בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו המוצבים באתרי המועצה ובמתקניה .על ההצהרה להיות חתומה בידי מורשה חתימה מטעם הקבלן ועל ידי עורך דין. 3.12 הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיערכו ,ככל שיערכו ,בעניין פיקוח ו/או אכיפת קיום זכויות עובדיו ,וכן מתחייב להמציא למזמין לדרישתו ,בין היתר ,אישורים על תשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,קרנות פנסיה ,תלושי שכר של העובדים המועסקים על ידו עבור המזמין וכן כל מסמך רלוונטי אחר הנדרש ע"י המזמין. מובהר ומוסכם בזאת כי ככל שתערך ביקורת ע"י גורם מקצועי אחר זולת המזמין ,לרבות מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ו/או מי מטעמו ,יהא רשאי המזמין להעביר את המסמכים כאמור לאותו גורם. 3.13 ככל שתמצא במהלך הביקורת הפרה של זכויות העובדים המועסקים ע"י הקבלן ,יועברו כל הממצאים בכתב לקבלן עם העתקים למזכירות המזמין וכן למינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה. 3.13 לא יאוחר מתוך 30יום ממועד העברת ממצאי הביקורת כאמור לעיל ,מתחייב הקבלן להמציא למזמין תצהיר בכתב ,המפרט את אופן תיקון הממצאים במלואם ,לרבות פירוט תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות העובדים בעבר ,במידת הצורך .התצהיר יחתם ע"י המציע ויאושר ע"י רו"ח של הקבלן. מובהר ומוסכם בזאת כי עד למילוי התנאי הנקוב בסעיף זה יושהה כל תשלום המגיע לקבלן, ככל שמגיע ,מאת המזמין. למען הסר ספק ,אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהתאם להסכם ו/או ויתור כלשהו של המזמין על טענה או תביעה למיצוי זכויות המזמין ע"פ תנאי ההסכם וכל דין. .10אחריות לנזיקין 10.1 הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש ,ולכל נזק אחר שייגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם נגרם על ידו ,בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו /או כל הנתון למרותו במהלך ו/או כתוצאה מביצוע העבודות נשוא החוזה. 10.2 הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין על כל נזק כאמור שיגרם אם יגרם למזמין בעקבות פגיעה או נזק כאמור ,והוא מתחייב לשפות את המזמין ,מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה ,אובדן או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה ,אובדן או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. 10.3 הקבלן יהא אחראי אחריות לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק כלשהו ,בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו למועצה ו/או לעובדיה ו/או לשולחיה ו/או מי שבא מטעמה ו/או ללקוחותיו ו/או המטופלים על ידו ו/או לכל המועסק על ידו ו/או לאדם אחר כלשהו ,לגוף או לרכוש לרבות רכושו של המפעיל ו/או לציוד שהוא בתקופת ההסכם או לפניה ,בשל מעשה או מחדל של המפעיל ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע ,במישרין או בעקיפין ,ממתן השירותים ו/או ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות המפעיל על פי חוזה זה. המפעיל יפצה את המועצה ו/או את הניזוק(ים) ,לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיע לו/לה/להם. הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המועצה ,עובדיה ,שלוחיה וכל מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהאמור ברישא לסעיף זה ,לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,בכל עילה שהיא. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 23 .11ביטוח 11.1 מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי כל דין .הקבלן מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור על קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספח ג' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור על קיום ביטוחים") .עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד. 11.2 הביטוחים הנדרשים ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום ביטוחים, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המועצה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח .על הקבלן יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו ,למועצה ולצד שלישי כלשהו. 11.3 הקבלן יסדיר ביטוח מפני אבדן או נזק לכל הציוד המובא על ידו לחצרי בית הספר צפית . 11.3 בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הקבלן ואשר קשורים לנשוא ההסכם ,יהיו סעיפים בדבר וויתור על זכות התחלוף וטענה של ביטוח כפל ( כלפי מבטחי המועצה ) של מבטח הקבלן כלפי המועצה ,נבחריה ,הישובים בתחום השיפוט של המועצה והבאים מטעמם. 11.5 13ימים לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה, המוקדם מבניהם ,ימציא הקבלן למועצה את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו. 11.6 13ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים ,ימציא הקבלן למועצה שוב את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת" : אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן.": 11.7 האמור בסעיף זה ( סעיף ביטוח ) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הקבלן במתן השירותים נשוא ההסכם .בחתימתו על ההסכם מאשר הקבלן כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי הסכם זה . 11.3 הפרה של סעיף זה ( סעיף ביטוח ) ,תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם . 11.3 מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל ,אין משום מתן פטור כלשהו הקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ,ו/או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו ,והמצאת אישור ביטוח לידי המועצה כאמור לעיל ,אין בה כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. 11.10מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך . 11.11מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם .הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המועצה אחריות כל שהיא. 11.12מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש ,יישא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור . 11.13הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי. 11.13הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 24 11.15הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או נבחריה ו/או בי"ס צפית ו/או הבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון. 11.16לא עמד הקבלן בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו ,תהיה המועצה זכאית ,אך לא חייבת ( וככל שתוכל ) ,לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הקבלן ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומו של הקבלן תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם. 11.17מוצהר ומוסכם בזאת ,שכל סכום ו/או פיצוי שעל המועצה יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' או נזקיה היא– בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו– תהא המועצה רשאית לקזז מהסכומים שיהיה עליה לשלם לקבלן עפ"י חוזה זה וזאת מבלי לפגוע בזכויות המועצה לנקוט בכל דרך אחרת לשם גביית הסכומים הנ"ל. 11.13למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי המועצה ביחס למתן שירותי הניקיון למועצה במלו אם ,שניתנו או אמורים היו להינתן על ידו או קבלן משנה ועל הקבלן תחול האחריות לשפות את המועצה בגין כל אובדן או נזק שייגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב מתן שירותי הניקיון שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה ,אם ייגרם ,בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. .12הסבת ההסכם המפעיל אינו רשאי להסב את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן ו/או להעסיק קבלן משנה לביצוע איזה מהתחייבויותיו ,אלא אם קיבל לכך את הסכמת המועצה מראש ובכתב .נתנה המועצה את הסכמתה כאמור לעיל ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם ולפי כל דין. .13שמירת סודיות 13.1 כל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל ,שהגיעו לידי הקבלן, או עובדיו עקב או בקשר להסכם זה ,לא ימסרו ולא יועברו ללא אישור המועצה מראש ובכתב. 13.2 הקבלן מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל ,מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"ז.1377- 13.3 הקבלן מתחייב להחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור על התחייבות שלא לעשות שימוש במידע ללא אישור המועצה מראש ובכתב. .12שיתוף פעולה עם המועצה מבלי לגרוע מתוקפה ו/או מכלליותה של כל הוראה אחרת בהסכם זה מתחייב הקבלן לשתף פעולה ככל האפשר עם המועצה והמפקח מטעמה ,לפעול בתיאום באשר לקיום עמדת המפקח ביחס להיבטים השונים הנוגעים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה. .15קיזוז 15.1 המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז ,ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא ,כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה לקבלן ,כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר שבינו לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן המזמין לקבלן . © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 25 15.2 הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות המזמין כלפי הקבלן מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין . 15.3 לקבלן לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון . .16הפרות ,סעדים והפחתת תשלומים 16.1 מוסכם בין הצדדים כי סעיפים 3,5,10,11,13הנם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את המזמין בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של ₪ 5,000כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל וזאת מבלי לגרוע מכל יעד או תרופה אחרים המוקנים לרשות המזמינה על פי חוזה זה או על פי כל דין. 16.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 16.1לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למזמין על פי חוזה זה או על פי כל דין ,מוסכם בין הצדדים כי בגין ההפרות המפורטות להלן ,יהא המזמין זכאי לפיצויים מוסכמים מקסימאליים כמפורט בצידן: נושא שכר היעדרות ואיחורים רשלנות גובה פיצויי מוסכם ₪ 1,000למקרה ההפרה תשלום שכר יסוד נמוך מהשכר הקבוע בחוזה ₪ 500ליום. איחור בהגעה לעבודה אי ביצוע הוראות המפקח ₪ 300ליום 500ש"ח אי דיווח על אירועים חריגים או תקלות בבית הספר 16.3 המזמין ינכה את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיפים 16.1ו 16.2 -לעיל ,בהתאם לקביעת המפקח וזאת מכל תשלום שיגיע לקבלן על פי חוזה זה או תגבה את הפיצויים ,כאמור מהערבות או בכל דרך חוקית אחרת הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 16.3 ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן או חילוטם מהערבות לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. 16.5 ספרי המזמין וחשבונותיו ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם. 16.6 לא יראו בשימוש המזמין בזכויותיו על פי מסמכי החוזה כביטול החוזה על ידו אלא אם הודיע על כך לקבלן במ פורש ובכתב ,והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי חוזה זה ,כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה. 16.7 מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום שיש לשלם לקבלן ,ואשר לא יעלה על 13יום לא יהווה הפרה של חוזה זה והקבלן לא יהא זכאי לכל סעד או תרופה ,כספיים או אחרים ,בגין איחור, כאמור. .17סיום ההסכם 17.1 למרות האמור לעיל ,המועצה רשאית בכל עת לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להפסיק את ההתקשרות ע"פ הסכם זה תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב לקבלן של 60יום מראש ,ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כספיות ו/או אחרות ,כלפי המועצה בגין סיום תקופת ההתקשרות ,למעט זכותו לקבלת תמורה בגין שירותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיום תקופת ההתקשרות. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 26 17.2 מוסכם כי בנוסף לאמור לעיל ,הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית ,אשר תאפשר למזמין ,בין השאר ,להביא הסכם זה לקיצו לאלתר: 17.2.1 הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם והקבלן ,לאחר שהוזהר על-ידי המפקח בכתב ,לא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראה; 17.2.2 פקע הביטוח של הקבלן או שהביטוח אינו עונה על דרישות ההסכם. 17.2.3 הקבלן נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית; 17.2.3 הקבלן פשט את הרגל או הוצא נגדו צו כינוס נכסים ,או צו פירוק ,או הוגשה ביחס אליו בקשה כאמור ,אשר לא הוסרה תוך 30ימים; 17.2.5 הקבלן הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את השירותים או חלקם; 17.3 יוכח לדעת המזמין כי הקבלן מבצע את השירותים בניגוד להוראות הדין. 17.3 הופסקה/בוטלה ההתקשרות כאמור ,ישלם המזמין לקבלן חלק יחסי מהתמורה ,לפי קביעת המפקח ובאישור המזמין ,בהתחשב בטיב ,באיכות ובהיקף השירותים שבוצעו בפועל על-ידי הקבלן ,בקיזוז הוצאות שנגרמו למזמין עקב מעשי או מחדלי הקבלן או עקב הפרת ההסכם - וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין על-פי הוראות ההסכם והדין. 17.5 קבלת התשלום כאמור על-ידי הקבלן תהווה הסכמה של הקבלן לסילוק מלא ומוחלט של כל תביעה או טענה בגין כל נזק ,הפסד ,אובדן רווח צפוי או הוצאות שנגרמו/ייגרמו לכאורה לקבלן מחמת הפסקת ההסכם ולמסירת המשך ביצוע השירותים לקבלן אחר. 17.6 בכל מקרה של סיום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,יפעל הקבלן להעברה מסודרת של השירותים שניתנו על ידו למועצה ו/או לקבלן אחר שיבוא במקומו. 17.7 ניתנה הודעה כאמור יהיה רשאי המזמין להזמין את ביצוע העבודות מכל אדם ו/או תאגיד אחר מלבד הקבלן ,ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך. .18המועצה כמפעל חיוני הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים - 13.1 הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום (סמכויות מיוחדות) תשל"ד.1373- 13.2 הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 3ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי"א.1351- 13.3 הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 30א לפקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל"א.1371- 13.3 הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף 33לחוק יסוד הממשלה. אזי ,תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז 1367-ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר ,גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה והוא ימשיך בביצוע העבודות גם בתקופת החירום כאמור. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 27 .19ויתור -מניעות -השתק 13.1 כל הנחה ,שינוי ,ביטול ותוספת ,ויתור או ארכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של חוזה זה, לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו מראש ,בכתב ,במפורש ונחתמו כדין על ידי הצדדים. 13.2 הצדדים לחוזה לא יהיו קשורים בכל הצהרה ,מיצג והתחייבות בכתב ובע"פ וכיו"ב שאינם נכללים במפורש בחוזה זה. 13.3 לא תשמע כל טענה בעל פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם האמור בחוזה זה. 13.3 הסכמה כלשהיא מצד המזמין לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים ,לא תהווה תקדים כלשהו ,ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר ,והוא הדין בכל מקרה בו לא השתמש המזמין בזכויות המסורות לו על פי חוזה זה. .20תחולת חוק החוזים על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א.1370- .21כתובות הצדדים הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי חוזה זה הינן כמצוין בכותרת החוזה וכי כל הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל ,תחשב כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור 33שעות מזמן המשלוח או בתום 23שעות מעת מסירתה על ידי שליח. ולראיה באו הצדדים על החתום: _____________________ המזמין __________________ הקבלן © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 28 נספח ב'1 מפרט טכני כללי -ביצוע עבודות האחזקה בתיכון "צפית" הקבלן מתחייב לבצע את עבודות האחזקה ברמה גבוהה ובאיכות נאותה ,על פי הוראות המזמין ו/או המפקח ו/או מי מטעמם ובהתאם להוראות כל דין .במסגרת ביצוע עבודות האחזקה ,מתחייב הקבלן לבצע ,בין השאר ,את העבודות המפורטות להלן: .1המנהל - בביצוע העבודות בבית הספר ,יהיה כפוף הקבלן להנחיות /דרישות כפי שיינתנו לו מעת לעת ע"י מנהל מחלקת תחזוקה ותשתיות במועצה ו/או מנהל בית הספר (להלן -המנהל). .2כללי - .2.1 הקבלן יעסיק לפחות עובד אחד קבוע ,שימצא בבית הספר צפית במשך שעות הפעילות של המקום מ 07:00 -עד 15:30בימי חול ,הן בתקופות לימודים והן בחופשים ,ושיהיה אחראי לאיתור תקלות במתקני בית הספר ,לבדיקות מעקב שוטפות ויומיומיות כאמור ,להרחקת מפגעים ,לקבלת קריאות על שירותים מידיים ,ולעבודות תחזוקה שוטפות. .2.2 למען הסר ספק ,העובד הקבוע ימצא בביה"ס לצורך ביצוע האחזקה השוטפת /מטלות שוטפות ובמידה ויידרשו עובדים נוספים לצורך ביצוע רכיב כלשהו במפרט הטכני – על הקבלן להעמיד עובדים בהיקף מספק לביצוע המטלה. .2.3 מובהר כי במקרה הצורך ,ובהתאם לקריאות כאמור ,יבוצעו עבודות התחזוקה גם מעבר לשעות הנ"ל. .2.3 לפי דרישת המפקח יהיה הקבלן חייב להחליף את העובדים הקבועים. .2.5 הקבלן חייב לתחזק את כל המבנים ,המתקנים והציוד ,כל העת ,באופן נאות ,כדי לשמור על שמישותם ,ולמנוע מראש תקלות והחמרה במצבם. .2.6 הקבלן ינהל יומן עבודה יומי וכן יומן בדיקות מעקב יומי ותקופתי ,ויקיימן בהתאם לתוכנית עבודה שתאושר על ידי המנהל. .2.7 במקרי חירום במידת הצורך ועל פי קריאה ,יידרש הקבלן לבצע עבודות גם בימי שישי וערבי חג ובשעות הערב כחלק בלתי נפרד מהשירות. .3כשירות כח האדם - .3.1 הקבלן יעסיק כח אדם מיומן בעל כישורים ורישיונות מתאימים לביצוע העבודות בשים לב לסוג ומהות התקלה הנדרשת. .3.2 למען הסר ספק ,לא תבוצע עבודה הטעונה רישיון קבלני ו/או היתר ו/או רישוי כלשהו, אלא באמצעות גורם מוסמך ומורשה. .3.3 מובהר כי יתכן וחלק מהעבודות תבוצענה במקביל לקיום פעילות שוטפת של בית הספר על הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על בטיחות השוהים במקום וכן על מניעת הפרעה לפעילות זו. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 29 .3.3 ע"פ דרישת המפקח ,יחליף הקבלן כל עובד /נותן שירות שיועסק בביצוע העבודות. .3.5 בהתאם לדרישות המועצה ,בהתייחס לחלק מעבודות התחזוקה ,ככל שיידרש יהיה על הקבלן יהיה להקפיד הקפדה יתירה על כל תנאי הבטיחות באתר ביצוע העבודות וכן לגדר באמצעות מחיצת פח בגובה 2מ' ו/או כל דרך אחרת שהמועצה תורה להם את אתר ביצוע העבודות (מובהר כי לא יותר גידור אתר העבודות באמצעות גדר רשת). .3.6 כמו כן מובהר ומודגש בזאת כי טרם תחילת ביצוע העבודות כאמור נדרש הקבלן לקבל את אישור קב"ט המועצה ביחס לכל אחד מהעובדים (לרבות עובדים זמניים) שבכוונתו להעסיק באתר העבודות ומובהר בזאת כי לנוכח מיקום ביצוע העבודות תותר העסקת עובדים ,כדלקמן: .3.6.1 עובדים ישראלים ו/או עובדים שבידם אישור שהיה ועבודה כחוק ע"פ ההגבלות שנקבעו באישור. .3.6.2 עובדים בעלי אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א.2001- .3.6.3 הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות הביטחון המפורטות להלן וכן כל הוראה של רשות מוסמכת וקצין הביטחון של המועצה (להלן -הקב"ט) בכל הקשור להעסקת פועלים מאזורי יהודה ,שומרון ועזה (בסעיף זה -פועלים, פועל) במוסדות חינוך כל אימת שיבצע שירות כלשהו מבין התחייבויותיו שבחוזה זה. .3.6.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 3.6.3לעיל: .3.6.3.1הקבלן יעסיק במוסד חינוך אך ורק פועלים המחזיקים בידיהם אישור שהייה תקף בתחום מדינת ישראל ותעודת הזהות. .3.6.3.2לא ייכנס פועל לתחום מוסד חינוך אלא בליווי הקבלן או נציגו, שהינם אזרחי מדינת ישראל. .3.6.3.3לא תינתן רשות לפועל להיכנס לתחום מוסד חינוך אלא לאחר שזוהה על ידי השומר במקום ונבדקו תעודת הזהות ואישור השהייה שלו .תעודת הזהות תישאר בביתן השומר ותוחזר לבעליו רק בסיום עבודתו בתחום מוסד החינוך ולאחר שהשומר וידא את זהותו של הפועל. .3.6.3.3אסורה תנועה או שהייה של פועל מחוץ לאתר בו מבוצעת העבודה שבה חייב הקבלן. .3.6.3.5לאורך כל זמן שהייתו של פועל בתחום מוסד חינוך הוא יהיה תחת השגחה צמודה של הקבלן או נציגו ,שהינם אזרחי מדינת ישראל. .3.6.3.6אסורה שהייה של פועל מוסד חינוך מעבר לפרק הזמן הנחוץ לביצוע העבודה שבה חייב הקבלן .אסור להלין פועל במוסד חינוך. .3.6.3.7אי קיום הוראה כלשהי מבין ההוראות הנזכרות לעיל מזכה את אנשי הביטחון ,לרבות השומר ,שלא להתיר כניסתו של פועל לתחום מוסד חינוך או הרחקתו ממנו .לא ניתנה רשות כניסה לפועל לתחום מוסד חינוך או הורחק ממנו כאמור עקב הפרתה של הוראה כאמור ,לא יפטור הדבר את הקבלן מקיום התחייבות כלשהי שבה הוא חייב בהתאם לחוזה ,לרבות ביצועו של השירות, במלואו ובמועדו ,במוסד החינוך. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 30 .3.7 עבודה שתבוצע בזמן הלימודים תבוצע בין היתר גם בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך לביצוע עבודות בניה ושיפוצים במוסדות חינוך ,המצורף בסוף מפרט זה. .3.3 ככלל ,יבוצעו העבודות ע"י הקבלן ו/או גורמים מורשים /מוסמכים מטעמו. .3.3 במקרה בו נדרשת עבודה שלא כלולה במפרט הטכני ,יחול הנוהל הבא - .3.3.1 על הקבלן ליידע את המנהל על הצורך בביצוע תיקון /עבודה שלא נכללת במפרט טכני /שלא באחריות הקבלן ע"פ המפרט טכני. .3.3.2 ככל שהעבודה לא נכללת במפרט הטכני ,יפעל בית הספר להזמנת עבודה מתאימה מול איש מקצוע מתאים לביצוע העבודות. .3.3.3 לאחר ביצוע הזמנת עבודה ,יהיה הקבלן אחראי מטעם בית הספר על ביצוע הפיקוח על העבודה כאמור ובכלל זאת יחולו ההוראות הבאות - .3.3.3.1 ככלל ובמידת האפשר ,יבוצעו עבודות לאחר שעות הלימודים / בחופשה ,זולת במקרים חריגים המחייבים ביצוע תיקון מיידי / דחוף. .3.3.3.2 ככל שעבודות יתבצעו במהלך שעות הלימודים - .3.3.3.2.1 ביצוע /מועד ביצוע העבודות יתואם מול מנהל בית בית הספר. .3.3.3.2.2 עבודות יבוצעו רק בליווי של הקבלן ו/או גורם מוסמך מטעם הקבלן. .3.3.3.2.3 לא תורשה כניסת עובדים ו/או ביצוע עבודות במהלך יום לימודים ללא ליווי ותיאום כמפורט לעיל. .3.3.3.2.3 בהתייחס לכל עובד שיבצע עבודות -ימסר אישור משטרה כמפורט בסעיף 3.6לעיל. .3סדרי ביצוע העבודות .3.1 הקבלן יבצע את השירותים ,עפ"י קריאה או ע"פ תכנית עבודה ,שתוצא מעת לעת ע"י המנהל או מי שימונה על-ידו בכתב לענין זה (להלן " -תכנית העבודה ו/או המנהל בהתאמה). .3.2 הקבלן ימנה נציג מטעמו שיהיה אחראי כלפי המזמין לביצוע כלל השירותים על הצד המקצועי הטוב ביותר. .3.3 הקבלן מתחייב לצייד את הנציג מטעמו ברכב ובמכשיר טלפון סלולארי. .3.3 הוראה ,הודעה או דרישה שנמסרה לנציג הקבלן תיחשב כאילו נמסרה לקבלן עצמו. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 31 מתן שירותים על-פי קריאה .3.5 הקבלן ו/או הנציג מטעמו כאמור ,יהיו זמינים ,בין השאר ,באמצעות אחזקת טלפון-נייד זמין עם מענה אנושי (ולא תא קולי) לצורך ביצוע השירותים ו/או טיפול בבעיות ו/או תקלות אשר תקרינה ו/או עלולות לקרות בקשר עם ביצוע השירותים -וזאת במשך 23 שעות ביממה ( 7ימים בשבוע) ,לרבות בשבתות ובחגים. .3.6 הקבלן ייענה לקריאה של המפקח ויחל בביצוע השירותים באופן מיידי ולא יאוחר מתוך הזמן הקבוע לכך להלן ,על-פי דרישות המפקח ועל-פי הוראות ההסכם והמפרט. .3.7 הקבלן ישלים את ביצוע השירותים לפי הוראות המפקח ,וזאת בזמן תגובה ,שלא יעלה על המועדים שנקבעו להלן ממועד הקריאה. השירותים ,אשר מבוצעים עפ"י קריאה ,יוזמנו ע"י המנהל או המועצה באמצעות הטלפון או באמצעות הפקסימיליה או דוא"ל. "מועד הקריאה" יחשב המועד אשר בו נשלחה הודעת הפקסימיליה /דוא"ל (עם אישור על העברה תקינה) או המועד אשר בו בוצעה שיחת הטלפון (או ,אם הודעת הפקסימיליה נשלחה בשעות שלאחר שעות העבודה המקובלות -בבוקר יום המחרת). בקריאה מיידית -הקבלן מחויב להתחיל בטיפול מיידי. בקריאה דחופה -הקבלן מחויב לתחילת טיפול בתוך 2שעות ממועד הקריאה ,ולפעול ככל הנדרש לגמר הטיפול בתוך 3שעות ממועד הקריאה. בקריאה רגילה -מועדי תחילת הטיפול וסיומו יהיו כפי שיקבע ע"י המנהל. סוג הקריאה יקבע על ידי המנהל בהתאם לשיקוליו. תחילת הטיפול תחשב כשעת הגעת צוות הטיפול לשטח. .3.3 משך הזמנים לתיקון תקלות מבלי לסייג את האמור בס"ק 3.7לעיל ,תיקוני תקלות מהמפורטות להלן ,בין אם ניתנה קריאה בעניינם ובין אם נתגלו בבדיקות המעקב השוטפות שיבצע הקבלן כאמור ,יסתיימו במועדים המפורטים להלן ממועד הקריאה או הגילוי ,לפי המוקדם: תקלה במבנה כלשהו -תתוקן בתוך 23שעות. תקלה אשר לא מאפשרת שימוש במבנה -תתוקן תוך 12שעות. תקלה הגורמת לאי תפקוד של שני מבנים ויותר ,או במבנה מרכזי (בית כיתות ,חדר אוכל, וכו') -תתוקן תוך 3שעות. מפגעי בטיחות עקב תקלות -ינוטרלו מיידי ,ויתוקנו תוך שעתיים. מתן שירותים על-פי תכנית עבודה .3.3 המזמין יהיה רשאי להגיש לקבלן תכנית עבודה שנתית/חודשית /שבועית אחת לביצוע השירותים בפרקי זמן קבועים מראש .לחלופין ,המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן על הכנת תכנית עבודה מוצעת שתתאים לדרישות המפרט -שתוגש לאישור המנהל. .3.10 מובהר כי העניין מסור לסמכות הבלעדית של המועצה וכי אין היא מתחייבת לפעול כך. .3.11 הקבלן יהיה מוכן להתחיל בביצוע תכנית עבודה לא יאוחר מתוך 7ימים ממועד חתימת ההסכם או במועד אחר שייקבע על-ידי המפקח. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 32 .3.12 ביצוע השירותים על-פי תכנית העבודה ,יהיה לאחר אישור בכתב של תכנית העבודה על- ידי המפקח. .3.13 תכנית העבודה תכלול ,בין השאר ,מועדים ,מיקום ואת מהות השירותים הנדרשים. .3.13 תכנית העבודה תחייב את הקבלן .כל שינוי בתכנית העבודה יחייב קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת המפקח. .3.15 הקבלן ישלים את ביצוע השירותים בתכנית העבודה לפי הוראות המפקח. .3.16 מובהר כי תכנית העבודה נתונה לשינויים ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,ובלבד שהודעה מוקדמת בדבר השינוי הנדרש תינתן לקבלן 23שעות מראש. לא למותר לציין ,מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם ,כי בכל מקרה -התמורה שתשולם לקבלן תהא על-פי ביצוע בפועל. .5עבודות האחזקה /תחזוקה - כל העבודות להלן וכן כל הציוד והחומרים הנדרשים לביצוען מהוות חלק בלתי נפרד מעבודות האחזקה השוטפות שעל הקבלן לבצע בבית הספר וכלולות בתשלום החודשי הגלובלי לקבלן .למען הסר ספק ,על הקבלן לספק את השירות וכן ציוד וחומרים לביצוע העבודות – ללא תוספת תשלום. בעבודות התחזוקה יכללו עבודות תחזוקה שוטפת ,לרבות תיקוני תקלות וליקויים (ללא קשר למקור או גורם התקלה) ,טיפולים ועבודות ,ככל שיידרש ,לשמירה על פעילותן הטובה ועל מצבן התקין של כל מערכות התשתית המבנים והציוד של צפית ,ברכיבים כדלקמן: .5.1 אינסטלציה תיקוני צנרת וברזים ,וטיפול בנזילות ובסתימות ,במבנים ובשטחים החיצוניים למעט החלפת קטעים באורך העולה על ( 2שני) מטרים .הנ"ל כולל חומרים. שיפוץ אביזרים מקולקלים בהתאם לצורך. .5.2 ביוב פתיחת כל סתימות ביוב ,בין בריכות חיצוניות בתחומי צפית ובמבנים. טיפול בשברי מכסים (בטון ,פלסטיק ,מתכת) ,בתיקוני צנרת ביוב (לא כולל החלפת קו ביוב) ,אספקה והחלפה של מחברי צנרת .אין באמור בכדי לגרוע מהאמור בסעיף 5.1לעיל. .5.3 חשמל החלפת נורות ,חיזוק מכסי שקעים ומפסקים ,הרכבה ופירוק של תנורים ומאווררים, וביצוע עבודות מכניות נוספות שלא נדרש חשמלאי מוסמך לביצוען .הנ"ל כולל חומרים. עבודות חשמל אחרות יבוצעו ע"י חשמלאי שימנו המועצה ו/או צפית ,והקבלן יהיה אחראי לקריאה לחשמלאי לביצוע עבודות ,לפי הצורך באישור ובתיאום עם מחלקת תשתיות ובינוי במועצה ו/או בית הספר ולפיקוח על עבודת החשמלאי כאמור. .5.3 סיוד וצבע צביעת כל כיתות הלימוד ,הפרוזדורים בתי הכיתות ומשרדים ,חדר המורים ,גלריה, מועדון חניכים ,ומסדרונות הפנימייה -אחת לשנה .בהיקף שלא יפחת מ 7,000 -מ"ר בשנה. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 33 סיוד חדרי הפנימייה ,וכל שאר המבנים -על פי מצבם ,לפי קביעת המנהל. תיקוני סיד וצבע שוטפים ,ככל שידרשו ,יבוצעו באופן מיידי ,לפי דרישת המנהל. צביעת מתקנים וציוד כפי שיידרש לשמירת מצבם. צביעת דלתות בהיקף של 30יח' קומפלט בשנה. מצב צבע תקין של הדלתות ישמר לאורך כל השנה. מעקות ומקומות נוספים יצבעו בהתאם לצורך ,לפי קביעת המנהל. הקבלן יכין בתיאום עם המנהל תוכנית שנתית לסיוד וצביעה ,בכוונה שעבודות אלה יבוצעו בחופשות. .5.5 ניקיון איסוף פסולת בשטחי צפית על פי הצורך. ריקון פחי אשפה משטחי בית הספר בסוף כל יום לימודים. אחריות ופיקוח על קבלן פינוי האשפה ,לרבות פינוי אשפה ,מחזור וטיפול בעגלות אשפה. אחריות ופיקוח על הקבלן המבצע פינוי גזם ופסולת גושית. אחריות לפינוי גרוטאות ומפגעים ,ולניקוי ופינוי כל פסולת ולכלוך מחוץ למבנים ,למעט גזם. ניקיון גגות ומרזבים . .5.6 מבנים ביצוע תיקונים שידרשו באופן שוטף ,כגון תיקוני צבע ,נזילות גשם ו/או צנרת ,רטיבות, שבר ,ריצוף ,וכיוצא באלה. תיקוני גגות ,רעפים ,ומרזבים. .5.7 מדרכות וכבישים בשטח בית הספר תיקון שברים וליקויים באופן שוטף. .5.3 מכשור וציוד אחזקה שוטפת של ציוד ביה"ס צפית לרבות כסאות ,שולחנות ,מיטות ,ריהוט ,מזרונים, מכשירי חשמל ,וכל ציוד נוסף .שמירה על הציוד ,סימון ,אחסון ,העברה ,תיקונים ,וכל פעולה שתידרש בקשר לכך. מזגנים -טיפול שוטף ,וניקיון ,וכן בדיקה וניקיון תקופתיים של כל המזגנים 3 ,פעמים בשנה. מיטות ומזרנים -שמירה על מצבם ,ותיקונם לפי הצורך. וילונות -דאגה לתלייתם ולשמירתם ,ולניקיונם לפי הצורך. יובהר כי האמור בסעיף זה אינו כולל אחזקה שוטפת למתקני ספורט ,מערכות תקשוב וציוד מעבדה. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 34 .5.3 מטבח וחדר אוכל אחזקה של ציוד חדר האוכל של ביה"ס – בחדר האוכל 250כסאות 30 ,שולחנות6 , מזגנים ומערכת תאורה .במטבח שני חדרי קרור ,מקפיא ,מדיח כלים וארון חימום. .5.10 זגוגיות ורשתות תיקוני זגוגיות שבורות חלונות פרספקס ורשתות קרועות. .5.11 מנעולים ודלתות שכפול מפתחות. דאגה לנעילת מבנים לפי הצורך ,ולפתיחתם. במידת הצורך ,פריצת מנעולים ו/או החלפת מנעולים. תיקוני דלתות מכל סוג שהוא וללא קשר למקור התקלה. .5.12 שערים וגדרות דאגה לפתיחת שערים ,לסגירתם ,ולנעילתם ,לפי הצורך ועל פי דרישת המנהל. תיקוני שערים וגדרות. .5.13 אולם ספורט טיפול שוטף באחזקת המבנה ומערכותיו ,לרבות במכונת שטיפת הרצפה ,ולרבות נקיון מרזבים ותיקונים בגגות. .5.13 תברואה טיפול בהדברת זבובים ,יתושים ,ונמלים באופן מוסדר למול מדביר מוסמך. סילוק כלבים חתולים משוטטים ,עופות ונחשים. סילוק פגרים. .5.15 מים חמים ואנרגיה טיפול אחזקה בדודי מים חמים ומתקני חימום מים מכל הסוגים. אחזקת מתקני גז ודאגה לכל היבטי הבטיחות. .5.16 ריהוט ונגרות תיקוני שולחנות ,כסאות ,ארונות ,חלונות ,רשתות ,עבודות נגרות קטנות. תיקוני ריהוט גן. .5.17 הובלה וסבלות העברת ציוד ממקום למקום ,וכל עבודות הסבלות שידרשו בתחומי צפית. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 35 .5.13 בטיחות טיפול בנושאי בטיחות לשמירה על קיום תקני הבטיחות ,ואחזקתם ותיקונם של כל התקני בטיחות ,בהתאם להוראות הדין ובודקי הבטיחות בבית הספר. בקרה שוטפת לאיתור מפגעים בטיחותיים ,והסרת מפגעים כאלה ללא כל דיחוי ,ככל שיתגלו בבדיקות שגרתיות ,של הקבלן ,ו/או לפי הנחיות המנהל . טיפ ול כפי שיידרש במבני המקלטים ובתכולתם ,כולל צביעה וסימון על פי הנחיות פיקוד העורף. .5.13 טלפונים בדיקת תקינותם של קווי הטלפון ,שקעי הטלפון ,ומכשירי הטלפון. במידת הצורך ,ובתיאום עם המנהל ,הזמנת בעל המקצוע הנדרש לתיקון ,ופיקוח על עבודתו עד להשלמת התיקון. .5.20 מסגרות תיקוני מסגרות ככל שידרשו בתחומי צפית. .5.21 תחזוקה כללית ביצוע כל עבודות נוספות בתחומי התחזוקה השוטפת והשרתות של המבנים המערכות והסביבה בתחומי צפית. .5.22 פתיחה וסגירה יומית של הכיתות אחריות על הדלקת וכיבוי אורות ,הדלקת וכיבוי מזגנים ,פתיחה ונעילת דלתות כיתות הלימוד בתחילת וסיום כל יום לימודים ,עד לשעה .15:35 .5.23 כללי .5.23.1בדיקה שמערכות האזעקה פועלות כנדרש. .5.23.2מדי בוקר להיכנס למנהלנית -לקבלת משימות מיוחדות ועדכונים. .5.23.3מדי בוקר פתיחת כיתות וסריקה ביטחונית ובטיחותית של הכיתות .בתום כל יום – נעילת הכיתות. .5.23.3מעקב קבוע אחרי תקינות ובטיחות הציוד בביה"ס( .דלתות ,שולחנות ,מגירות, מדפים ,וכו'). .5.23.5איסוף ציוד שנשאר בחצרות לתוך הכיתות והמרחבים. .5.23.6מתן שירות למורים ולצוות המנהלה בתיאום עם מנהלן ביה"ס. .5.23.7דואר וחלב לחדר מורים. .5.23.3עבודות על פי הנדרש :ניקוי מסנני מזגנים ,ניקוי מסנני משקורים ,ניקוי מרזבים, החלפת נורות ,פתיחת סתימות בשירותים ,סיוד ,צבע ,תיקונים שונים של ציוד. .5.23.3קשר מול נותני שרות חיצוניים (חשמלאי ,איש מזגנים וכד'). © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 36 .5.23.10ארגון ציוד לקראת חגים מועדים ואירועים מיוחדים .בניית הבמה והקונסטרוקציה לתפאורה. .5.23.11סיור יומי בחצר בית הספר והסרת מפגעי בטיחות. .17 הקבלן יעמוד בקשר שוטף עם העובד מטעמו בבית הספר על ביצוע עבודות האחזקה נשוא המכרז בכל הקשור לאופן ביצוע עבודות האחזקה ,לרבות ביחס לשעות ביצוע העבודות נשוא המכרז. .13 הקבלן מתחייב בזאת ,לבצע כל עבודה נוספת הדרושה לצורך ביצוע מושלם של עבודות האחזקה נשוא המכרז ,הכל על פי הוראות המכרז ,הוראות המזמין ו/או המנהל ו/או האחראי ו/או מי מטעמם ובהתאם להוראות כל דין. .6תנאי ביצוע עבודות התחזוקה .6.1 כל עבודות האחזקה כוללות אספקת חומרים וציוד ,זולת ככל שנאמר אחרת. .6.2 כל החומרים והציוד יהיו חדשים ,מסוג משובח ,בעלי תו תקן ,וטעונים אישור המנהל. .6.3 אישור דגימת הציוד והחומרים ע"י המנהל אינו גורע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים והמוצרים המסופקים במתכונת אותן הדגימות ,כפי שטיב זה מוגדר במפרט. .6.3 תיקון תקלה תת קרקעית ,ותיקון בקירות ורצפות המבנים ,יכללו את כל העבודות הדרושות לאיתור התקלה ,לרבות חפירה ,פתיחת מדרכות וכבישים ,שבירת קירות, פתיחת רצפות ,וכל החלקים והחומרים לביצוע התיקון. .6.5 בכל חפירה בכבישים או במדרכות תבוצע החלפה מלאה של החומר החפור בחול נקי או מצע כפי שיקבע המנהל .כיסוי החפירה בשכבות של 20ס"מ ,מהודקות לצפיפות מקסימאלית. .6.6 הריצוף יוחזר למצבו המקורי .במידת הצורך יספק הקבלן את החומרים לצורך החזרת המצב לקדמותו. .6.7 בכל שבירה במבנים לאחר השלמת התיקון יוחזר המבנה למצבו הקודם .במידת הצורך יספק הקבלן על חשבונו את החומרים לביצוע החזרת המבנה למצבו הקודם. .6.3 כל שבירה או פירוק טעונה אישור של המנהל או אדם שיוסמך מטעמו לתת אישורים לפני הביצוע. .6.3 כל העבודות יבוצעו בהתאם לתנאים המפורטים ב"מפרט הכללי הבין משרדי לבניה" - "הספר הכחול". .6.10 הקבלן יעסיק צוות עובדים מקצועי ומיומן בעבודות הדרושות .כל העבודות יבוצעו בפיקוח הקבלן ,באחריותו ובהנחייתו. .6.11 הקבלן יהיה אחראי לכך כי כל עבודה שלביצועה נדרשים אישור ו/או סיווג ו/או רישיון ו/או הכשרה כלשהם ,תבוצע רק בהתאם לכל הדרישות ועל ידי מי שעונה על כל הדרישות. .6.12 מבלי לסייג האמור ,מובהר כי הקבלן מחויב לכך כי עבודות הנדסה בנאיות ,כהגדרתן בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1363,-ככל שנדרש לכך לפי החוק הנ"ל ותקנות שהוצאו מכוחו לפי היקפן הכספי ו/או מהותן ,יבוצעו רק על ידי קבלן רשום ומורשה על פי אותו חוק. .6.13 מבלי לסייג האמור ,מובהר כי הקבלן מחויב לכך כי עבודות במערכת החשמל יבוצעו רק על ידי חשמלאים מורשים ,ורק בנוכחותו ובפיקוחו של "חשמלאי מוסמך". © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 37 .6.13 הקבלן יהיה רשאי להיעזר בקבלני משנה ,ובלבד שיוודא כי הם מורשים לפי כל דין לביצוע כל רכיב מהעבודה אותו יפנה אליהם ,ושתינתן הסכמת המנהל לכל אחד מקבלני המשנה הספציפיים. .6.15 הקבלן יעסיק עובדים קבועים שיהיה אחראי לאיתור תקלות במתקני בית הספר, להרחקת מפגעים ,לקבלת קריאות על שירותים מידיים שיש לתת להם פתרון מידי, ולעבודות תחזוקה שוטפות. .6.16 הקבלן יחזיק בבעלותו את כל הציוד וכלי העבודה הדרושים לתחזוקת צפית ולביצוע העבודות. .6.17 ציוד שוטף ואביזרים מתכלים ,כגון מסמרים ,ברגים ,חלקי אינסטלציה ,צבעים ,חומרי איטום ,חלקי חשמל ,מפסקים ,חוטים ,נורות ,זגוגיות ,רשתות וכו' ,יסופקו ע"י הקבלן .6.13 הקבלן יחזיק בצפית במשך שעות העבודה ,כלי הובלה מסוג רכב ו/או טרקטור ,שישמש אותו לצורך ביצוע העבודות. .6.13 הקבלן יתפעל מערכת קבלת הודעות על תקלות וליקויים ("קריאה") שתהיה זמינה באופן רציף ,למקרה שיהיה צורך בקריאה מיידית או דחופה לטיפול בתקלות היוצרות סכנה בטיחותית ו/או שאינן סובלות דיחוי ,במש ך כל ימות השנה ,לרבות ימי שבת וחג ולמעט יום כיפור 23 ,שעות ביממה. .6.20 לגבי מועדים בהם תתקיים בצפית פעילות בשבתות ו/או בחגים ,ישאיר הקבלן מראש בידי המנהל ו/או מי שיורה המנהל מספר טלפון ופרטים של אדם שיהיה זמין לקריאות כאמור ויתן מענה לתקלות כאמור. .6.21 במק רה של נזק שאינו בר תיקון ,לפריט ציוד ו/או מיכון שבאחריות הקבלן ,יודיע על כך הקבלן למנהל .המנהל יבחן את הפריט ויחליט אם על הקבלן לתקנו או לאו .אם המנהל יחליט שאין לתקן את אותו פריט ,יוכל הוא ,בין היתר ,להורות לקבלן לספקו במחיר שיאושר על ידי המנהל ,או לספקו לקבלן. .6.22 במסגרת עבודות התחזוקה יהיה הקבלן חייב להתקין ו/או להרכיב את אותו פריט .7אחריות הקבלן: .7.1 הקבלן יהיה אחראי על כל עבודה וכל תיקון שביצע ,למשך 12חודשים. .7.2 בכל מקרה של תקלה חוזרת במשך תקופת האחריות בפריט שתוקן או סופק ע"י הקבלן, יבוצע תיקון חוזר מיידי ע"י הקבלן ועל חשבונו .זאת למעט המקרים בהם נגרמה התקלה החוזרת ע"י גורם חיצוני שלא באחריות הקבלן. .7.3 הקבלן יהיה אחראי על כל החפירות ,תיקוני אספלט ,תיקוני מדרכות ,תיקונים במבנים, שיפוצים ותוספות ,למשך 12חודשים .בכל מקרה של שקיעה או שבר של משטחים אשר תוקנו בידי הקבלן ,יבוצע תיקון מיידי ע"י הקבלן ועל חשבונו. .7.3 במידה והתיקון לא יבוצע לשביעות רצונה ,המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את התיקון באמצעות קבלנים אחרים מטעמה ,תוך חיוב הקבלן בכל ההוצאות והנזקים שייגרמו. .7.5 נתגלה פגם בעבודה תוך 5שנים אחר גמר תקופת האחריות ,הנובע מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי ההסכם ,יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו תוך פרק זמן קצוב כפי שיקבע המנהל ,ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויים למועצה. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 38 .8מחסן לוגיסטי: בתחום בית הספר יוקצה מבנה אשר ישמש את הקבלן לצורך אספקת השירותים לרבות ציוד וחומרים לביצוע עבודותיו כאמור במפרט זה .יובהר כי כל הציוד הינו באחריות של הקבלן ומעמדו של הקבלן במבנה הינו של בר רשות .המועצה ו/או בית הספר אינם אחראים לכל נזק ו/או גניבה לציוד הקבלן המוחזק במחסן. למען הסר ספק ,כל ציוד של הקבלן יוחזק במחסן הלוגיסטי והקבלן יחזיק במחסן גם עגלה לשינוע ציוד /חומרים ברחבי בית הספר. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 39 חוזר מנכ"ל משרד החינוך עבודות בניה ושיפוצים במהלך לימודים במוסד חינוך .1כללי א .מוסדות החינוך נדרשים מעת לעת לבצע עבודות של תיקונים ,שינויים ותוספות בנייה במהלך שנת הלימודים ,כגון :טיפול במפגעי בטיחות ,תחזוקת המבנה ,חיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה ,התאמת המבנה לתקני הנגישות וכדומה. ב .פעילות זו במהלך שנת הלימודים עלולה ,בסבירות גבוהה ,להוות סיכון בטיחותי ובטחוני לתלמידים הלומדים במוסדות החינוך והשוהים בתחומיהם. ג .עקרונות הבטיחות והפעילויות לצמצום הסיכונים המפורטים להלן ,אינם מהווים תחליף לחוקים, תקנות ,תקנים והוראות מחייבות אחרות ,כגון :חוק התכנון והבנייה ,חוקי עזר עירוניים ,חוזר מנכ"ל משה"ח לבטיחות ועוד. ד .מטרת המסמך לשמש כלי עזר להבהרה והטמעה של נושאי הבטיחות. .2האחריות לביצוע העבודות א .האחריות לביצוע העבודות חלה על הרשות המקומיות/הבעלות. ב .הרשות המקומיות/הבעלות היא הגורם המאשר את העבודות והגורם המפקח עליה כולל בטיחות העובדים המבצעים ,בטיחות וביטחון צוות עובדי ותלמידי בית הספר וכן בטיחות האוכלוסייה בסביבת אתר העבודה. .3העדפת ביצוע עבודות שיפוץ קצרות במהלך החופשות בשנת הלימודים א. עבודות המחייבות פעילות מקצועית קצרה במבנה תבוצענה במהלך החופשות בשנת הלימודים. ב. במקרים אלה יש להיוועץ בגורמים הממונים על הבטיחות ברשות/בעלות ולנהוג על פי הנחיותיהם ועפ"י המתחייב מחוזר מנכ"ל. .2העדפת ביצוע עבודות ממושכות בפגרת הקיץ ובחופשות ארוכות א .ככלל ,עבודות המחייבות פעילות ממושכת במוסד החינוכי תחלנה ותסתיימנה בפגרת הקיץ. ב .אם הדבר איננו אפשרי יש לתכנן את העבודות כך שהפעילויות בעלות מרכיבי סיכון גבוהים יותר, המרעישות יותר והיוצרות מפגעי אבק ולכלוך רבים -יסתיימו בחודשים יולי-אוגוסט ,על מנת שהעבודות אשר בלית ברירה יגלשו לתוך שנת הלימודים יהיו שקטות ונקיות יחסית. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 40 .5מניעת הפרעות ורעש א. מחלקות החינוך וההנדסה של הרשות המקומית (או הבעלות) יתכננו את ביצוען של עבודות הבנייה או השיפוצים לפי לוח זמנים ובשיטות עבודה וארגון העבודה כך שיימנעו הפרעות ,מטרדי בטיחות ורעש ככל הניתן. ב. בכל מקרה ,אין לבצע עבודות הכרוכות במטרדי רעש גדולים במיוחד -בין אם הם חד-פעמיים ,כגון: פיצוצים או פעילות ממושכת ,כגון :הפעלת מדחס אוויר -בעת שילדים נמצאים במקום. .6תכנון פעולות הבניה והשיפוץ והוראות ביצוע של מהנדס הרשות/הבעלות בכל מקרה של בנייה בזמן לימודים יש לקבל הנחיות ממהנדס הרשות/הבעלות וממנהל הבטיחות במוסדות חינוך של הרשות /הבעלות. .7קווים מנחים לפעילות א .ישיבת תכנון ותאום כלל פעולות הבניה והשיפוצים על הרשות המקומית/הבעלות ("יוזם העבודה") לכנס את בעלי העניין ובעלי המקצוע כדי לתכנן ולתאם את כלל פעולות הבנייה. הכינוס צריך להיות מוקדם ככל האפשר ולפחות לפני הפצת התוכניות ותחילת העבודות. מומלץ כי ישיבה זו תהיה אצל מנכ"ל הרשות או גורם מקביל. בין המוזמנים לישיבת תאום זו יכללו :מהנדס הרשות או נציגו המוסמך ,מנהל אגף/מח' חינוך ,מנהל המוסד החינוכי הרלוונטי ,קב"ט מוסדות חינוך ברשות המקומית ,מנהל בטיחות מוסדות חינוך ,הקבלן המבצע ,מנהל העבודה של הקבלן בשטח ,ממונה הבטיחות של הקבלן. מומלץ לשתף גם נציגי ועד הורים וקצין האבטחה של תחנת משטרת ישראל בישיבה זו. במהלך הישיבה יסוכמו ויעודכנו המשמעויות הנובעות מתהליך הבנייה בשטח בית הספר ,גורמי הסיכון ודרכי המניעה המעשיות לאורך הפרויקט. ב .נושאים אשר ידונו ויסוכמו במהלך הפגישה והדיון: )1 תרשים הפעילות והתאמת לוחות זמנים ,בנושאים הבאים: א) תקופת הפעילות הכוללת במוסד החינוכי ,כולל תאריך גמור ומסירה. ב) שעות עבודה יומיות /שעות הפעילות באתר בכל יום. ג) תכנון פעולות המחייבות שימוש בכלים מרעישים/יוצרות רעש לאחר שעות הלימודים או לאחר סיום הפעילות בבית הספר. ג. נושאים נוספים אשר ייסגרו טרם תחילת הפרויקט )1 קביעת שי טות למניעת התממשות הסכנות המאפיינות פעולות בניה ושיפוצים בנוסף לכתוב במסמך זה. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 41 )2 היקף העבודות וסוגי העבודות (חפירות ,חציבה ,רעשים ,אבק.), )3 הנחיות לבדיקת העובדים וכניסת קבלנים ,קבלני משנה ,והפועלים מטעמם לשטח בית הספר. )3 בידוד אזור הבודה והפרדה מאזור הלימודים .בקרה ופיקוח בנושא זה הינה אישית של קב"ט מוסדות חינוך. )5 מניעת רעשים ורעידות כתוצאה מחפירות ,חציבה ,הריסה וכו' במהלך שעות הלימודים. )6 תיאום מלא (יומי ,שבועי) בין מנהל העבודה למנהל בית הספר ,כולל יצירת דף קשר עדכני. )7 דרכי טיפול באבק ופסולת בנייה ,קביעת שיטה למניעה/הפרדה מאזור מגרש המשחקים ושטח הלימוד. )3 תרחישים מסוכנים שיכולים להיגרם עקב תנועת/עבודות ציוד כבד ,תנועת משאיות וכדומה. )3 עבודת מכונות ,טרקטורים וציוד מכני הנדסי בשטח האתר. )10מתן דגשים לתנועת כלי רכב אל שטח העבודה וכניסה לאזור העבודה. )11תנועת סגלי הוראה ,הורים וילדים בקרבת מוסד החינוך. ד .נקודות מיוחדות להדגשה )1 חובה לקבוע מנגנון מעשי לקבלת תלונות ומתן פתרונות ותגובה מידית בפרויקט. )2 יש לקבל התחייבות הקבלן במסמך חתום כלפי הבעלות בו הוא מתחייב לעמוד בכל התנאים שיגובשו בתום הדיון עם הרשות המקומית/הבעלות. )3 קב"ט מוס"ח של הבעלות יעביר תדריך מפורט לקבלן בדבר דרישות הרשות המקומית ,כולל באשר לחובת הגשת אישורים על העדר עבירות מין של כלל עובדי הפרויקט ,במידה והם פועלים בתוך שטח בית הספר ללא יכולת הפרדה עם התלמידים. ה .בידוד אזור העבודה -הפרדה בין תלמידים לפעילות השיפוץ/בניה )1 יש להתקין סידורי גישה נפרדים לעובדים לצורך הכנסה והוצאה של חומרים ,כלים וציוד מדרכי הגישה של תלמידים אל המוסד. )2 בין שטח המוסד לאתר הבנייה תיבנה גדר הפרדה קשיחה ,אטומה ויציבה מלבנים ,מלוחות עץ/מתכת או מחומרים דומים. )3 גדר ההפרדה תהיה בגובה של 2מ' לפחות ,והיא תבטיח הפרדה מוחלטת בין אתר הבנייה לשטחי משחק או פעילות ,זאת כדי למנוע כל אפשרות של כניסת ילדים ואנשים לא מורשים לאתר הבנייה עד גמר עבודות הבנייה. )3 צד גדר ההפרדה הפונה אל אזור משחק הילדים ופעילות מוסד החינוך יהיה חלק ,נטול מפגעי בטיחות ,כגון :בליטות ,זיזים ,מסמרים ,חוטי ברזל ומפגעים דומים אחרים. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 42 )5 אין להתקין גדר רשת או למתוח בדי יוטה ודומיהם ,וכן אין להשתמש בפח גלי העלול לפצוע בזיזים (ניתן להשתמש ב"איסכורית" בלוחות שלמים) כגדר הפרדה בין אתר הבנייה ובין שטח המשחק/פעילות של המוסד החינוכי. ו. )6 על הגדרות המפרידות ייתלה שילוט אזהרה תקני מתאים ,כגון" :סכנה! אין כניסה! אתר בניה". )7 כל בור ,שקע או מקום שקיימת סכנה לנפילה לתוכו או ממנו יגודר לבטח כדי למנוע סכנה של נפילת תלמידים. )3 הפרדת אזור העבודה ובידודו יתבצעו טרם כניסה לעבודה ועד לסיומה המלא .יש לשים לב וליצור הפרדה גם בזמן בניית הגידור ובשלב ההכנות לביצוע הפרויקט. גידור וסימון שטח סכנה )1 אם במהלך הבנייה קיימת סכנה של נפילת חפצים ,אבזרי בנייה וכלים לתוך שטח המצוי בחצר המוסד החינוכי ,יוגדר שטח זה כ"שטח סכנה" ותימנע כניסת תלמידים לתוכו. )2 מניעת כניסת תלמידים ל"שטח הסכנה" תבוצע באחת מהדרכים האלו: א) ניתן לגדר את שטח הסכנה על פי המפורט בסעיף "בידוד אזור העבודה" ותליית שלטי אזהרה מתאימים. ב) ניתן להתקין גגון מעל שטח הסכנה .גודל השטח שיש לקרות יהיה שטח הסכנה ועוד רצועה ברוחב של 3.5מ' שתבטיח מניעה של נפילת חפצים באלכסון (לא בנפילה חופשית). )3 ז. במידה ויוחלט על גגן כאמור ,הוא יתוכנן ויבוצע על ידי מהנדס אזרחי מתאים ,הוא ייבנה מחומר קשיח ויוכל לשאת את המשקל של אבזרים וחומרי בנייה הצפויים ועלולים ליפול בנפילה חופשית. מניעת סיכוני רטיבות בעונת הגשמים )1 על מנת למנוע חדירת מי גשמים למערכות חשמל ולמערכות אחרות בביה"ס יותקן כיסוי מבודד מעל אזור העבודה. )2 הכיסוי המבודד יושלם לפני תחילת עונת גשמים. )3 הכיסוי המבודד מפני חדירת גשמים לא יוסר בתקופת הגשמים כדי למנוע חדירת מים אל מערכות החשמל ורטיבויות. ח .אטימת חלונות ופתחים בבנייה פנימית הושלמה בנייה חיצונית של המבנה ונמשכת הבנייה הפנימית ,ייאטמו החלונות הפונים אל חצר המשחקים בלוחות עץ ,בלבנים וכד' ,כדי למנוע נפילת חפצים וחדירת מי גשמים למבנה. שמירה על הניקיון ופינוי פסולת ט. )1 בסוף כל יום עבודה של הקבלן במבנה ,עליו לאסוף ולאחסן באופן בטוח את כלי העבודה ,הציוד ופסולת הבנייה שנמצאים או נפלו מסביב לאתר הבניה או לאזור עם תנועת תלמידים וסגלי הוראה, ובמידת הצורך לבצע בו תיקונים. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 43 במקרה והעבודה מתבצעת בתקופת לימודים בשעות בהן אין לימודים או פעילות ,יש לבצע את פעולות )2 הניקיון והארגון הנדרשות ולבצע סיור ביקורת טרם תחילת הפעילות בבית הספר. י. הגבלות שימוש בעגורן צריח (עגורן באתר בנייה הסמוך למוסד חינוכי) )1 ככלל יש לתכנן מבעוד מועד כי לא יוצב עגורן צריח סמוך לשטח מוסדות החינוך. )2 אם צורכי העבודה מחייבים הצבת עגורן צריח בסמוך למוסד חינוכי ,יש ליישם כללים אלה: אין לבצע הנפה כלשהי של מטען ,באמצעות העגורן ,מעל שטח המוסד החינוכי .זרוע ללא מטען יכולה לעבור מעל מוסד חינוך. יש להתקין "גובלי תנועה" בעגורן ,בהתאם להנחיות של בודק מוסמך לעגורן צריח ,אשר יגבילו ,ככל הניתן והאפשרי ,את תנועת זרוע העגורן מעל מוסדות החינוך. יא .תדרוך סגלי ההוראה והתלמידים באחריות מנהל בית הספר להנחות ולתדרך את סגלי ההוראה ואת כלל התלמידים בהוראות הבטיחות המיוחדות לפני תחילת העבודות בכפוף לסיכום הרשות המקומית והתחייבות הקבלן בפני הרשות המקומית. יב .בקרה ומעקב )1 מנהלי מוסדות חינוך וגננות שבשטח מוסד החינוך שלהם מתבצע שיפוץ בתחומים של מבנה ,מתקני משחקים ,שערים ,גדרות ,חצרות וכד' ידווחו לממונה הבטיחות ברשות/בבעלות לצורך מעקב על ידי יועצי הבטיחות כדי לוודא עמידה בתקנים ובהוראות הבטיחות. )2 נציג המחוז הרלוונטי של משה"ח יבצע ביקורות בטיחות ופיקוח על יישום הכללים שגובשו בכל עת שימצא לנכון לעשות כן. )3 קב"ט מוסדות חינוך ברשות המקומית יקיים ביקורות עיתיות על מנת לוודא כי נשמרות ומיושמות כהלכה ההנחיות שהועברו לקבלן ואשר התחייב לגביהן. )3 כל המבדקים והביקורות שיבוצעו יתועדו ויתויקו אצל מנהל בטיחות מוס"ח של הרשות המקומית. עותק ימסר לקבלן המבצע בצרוף דרישה ברורה לתיקון מידי של הליקויים. )5 כל חריגת בטיחות של הקבלן מההסכם שגובש עם הרשות המקומית ,תגרום לכך שהעבודות יופסקו באופן מיידי על ידי הרשות או יועץ הבטיחות של המחוז עד לתיקון הליקויים וקיום פעילות בטוחה. יג .ביקורת הרשות (הבעלות) לפני מסירה © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 44 )1 בסיום הפרויקט ,טרם מסירת המבנה או המתקן לשימוש המוסד החינוכי תבוצע בו ביקורת יסודית על ידי מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית (או הבעלות) ,בשיתוף עם מנהל מוסד החינוך ,כדי לוודא שהמקום ,כולל החצר ,נקיים ופנויים מכל חפץ ,פסולת בנייה או מטרד בטיחות כלשהו. )2 יש להזמין לביקורת זו את מנהל בטיחות מוס"ח ברשות/בבעלות או יועץ בטיחות מקצועי אחר מטעמה. נספח ג' אישור עריכת ביטוח תאריך_______ : תאריך_______ : במסמך זה אין לשנות ,למחוק או להוסיף מלל כלשהו לכבוד: המועצה האזורית יואב צומת ראם ,ד.נ שקמים מיקוד 73335 ( להלן " :המועצה" ) הנדון :אישור על קיום ביטוחים של __________________ מספר חברה ________________ (להלן "הקבלן ") בקשר עם הסכם למתן שרותי אחזקה בבית ספר "צפית" בתחום המועצה האזורית יואב (להלן "ההסכם "). אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן את הביטוחים להלן: .1פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .הפוליסה מבטחת את חבות הקבלן כלפי כל העובדים המועסקים על ידו .הביטוח מורחב לשפות את המועצה במידה ותחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הקבלן ולרבות עובדי חברות כוח אדם . .2פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי .הפוליסה מבטחת את חבות הקבלן כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות בי"ס צפית ,המועצה וכל הבאים מכוחה או מטעמה של המועצה ,בגבולות אחריות של ₪ 3,000,000למקרה ובמצטבר במשך תקופת הביטוח . ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט כלפי מי שלא שילם דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 45 שם המבוטח מורחב לכלול את המועצה בכל הקשור בהסכם בלבד ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה. הפוליסות לעיל תהינה כפופות להוראות ולתנאים כדלהלן: א .נוסח הפוליסות לביטוח צד שלישי וחבות מעבידים הנו ביט 2013או נוסח שמחליף אותו או נוסח אחר זהה לו בכיסוי הביטוחי. ב .כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה ,ולגבי המועצה ,הביטוח על-פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה ,מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המועצה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 53לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א .1331-ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה . ג .הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה לפחות 60יום מראש. ד .השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הקבלן בלבד. ה .אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי בי"ס צפית ,המועצה והבאים מטעמם ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. ו .אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות על ידי הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות המועצה והבאים מטעמה. אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל. בכבוד רב, ________ תאריך ____________ _____________ _______________ שם החותם תפקיד החותם חתימת וחותמת המבטח רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס' ביטוח צד שלישי © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 46 ביטוח אחריות מעבידים פרטי סוכן הביטוח: שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________ אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן: רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס' ביטוח צד שלישי ביטוח מעבידים אחריות בכבוד רב, שם חברת הביטוח _________________________ __________ ___________ ____________ תאריך שם החותם תפקיד החותם __________________ חתימת וחותמת המבטח © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 47 נספח ד'1 ערבות בנקאית להצעה בנק________________ : סניף_______________ : מיקוד______________ : תאריך______________ : לכבוד, מועצה אזורית יואב ג.א.נ,. הנדון :ערבות בנקאית מס' _____________ .1 על-פי בקשת _________________________ (להלן -המבקשים) בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז פומבי מס' -3 / 2016שירותי אחזקה ותחזוקה בית ספר תיכון "צפית" -אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 10,000ש"ח. .2 אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל , ,מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. .3 אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום 21/6/2016ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי יום 21/6/2016לא תענה. לאחר יום 21/6/2016ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא. בכבוד רב, בנק _____________________ : © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 48 נספח ד'2 ערבות בנקאית לביצוע -תמסר למועצה ע"י הזוכה בנק________________ : סניף_______________: מיקוד______________ : תאריך______________ : לכבוד, מועצה אזורית יואב ג.א .נ,. הנדון :ערבות בנקאית צמודה מס' _____________ .3 על-פי בקשת ______________________ (להלן -המבקשים) לביצוע התחייבויותינו לפי הסכם מיום ___________ ,לביצוע עבודות תחזוקה בבית ספר תיכון "צפית" ,אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 50,000ש"ח (חמישים אלף ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן (להלן -הפרשי הצמדה). .5 אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. .6 אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. .7 במכתבנו זה : "מדד" -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. .3 הפרשי הצמדה יחושבו ,כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על-פי ערבות זו (להלן -המדד החדש) ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ______ ___ /שפורסם ביום _______ (להלן -המדד היסודי) ,יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה. לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא. בכבוד רב, בנק _____________________ : © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 49 נספח ה'1 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 - אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן: .1 המציע אצל כ__________________________- משמש אני ____________________________ (להלן -המציע) ,שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' 3/2016 אחזקה בית ספר תיכון "צפית" אשר פרסמה המועצה האזורית יואב ,לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן -המכרז) ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .3 בתצהיר זה: "בעל זיקה" - .2 "שליטה" - מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם -גם בעל השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.1331- .3 הנני מצהיר כי המציע מקיים את כל חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך מתן השירותים. .5 הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחר ון להגשת ההצעות במכרז ,אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש לסמן Xבמשבצת המתאימה ]: לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 31 - באוקטובר , 2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 1331-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1337- הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג 31 -באוקטובר ,2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1331-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז, 1337-אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה; .6 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ________ חתימה אישור הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ____________, ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי. _______________ חתימה וחותמת עו"ד © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 50 נספח ה'2 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה לכבוד מועצה אזורית יואב (להלן -המועצה) ג.א .נ,. .1 .2 הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן -המציע) במסגרת הצעתי במכרז מספר 3/2016שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז. הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2.1 סעיף 33ב׳(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח 1353 -הקובע כדלקמן : " חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה ,לעניין זה ,״קרוב״ -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות״. .2.2 כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע: ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית .לעניין זה ,״חבר מועצה״ - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו. .2.3 סעיף 53לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי: " לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-זוגו ,סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה ,פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״. .3 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .3.1 בין חברי מליאת המועצה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף. .3.2 אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. .3.3 אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות. .3 ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. .5 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .6 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 33ב׳( )3לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,לפיהן מליאת המועצה ברוב של 2/3מחבריה ובאישור שר הפנים ,רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 33א' (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. תאריך _______________:חתימת מורשי חתימה של המציע_____________________: אישור עו"ד אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי אישור עו"ד _________________ : © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 51 נספח ה3 תצהיר העדר רישום פלילי אני הח"מ _______________________ ,ת.ז ,___________________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת ,שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזאת בכתב ,כדלקמן- .1 אני משמש כ_____________________ אצל _______________________ (להלן: "הקבלן") ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו. .2 הנני מצהיר כי הקבלן ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי מעובדיו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ,מין או בעבירות מרמה. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. __________________ חתימת המצהיר אישור הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני ,. . . . . . . . . . . . . . . .עו"ד ,ה"ה . . . . . . . . . . . ,. . . . .ת.ז ,. . . . . . . . . . . . . . . .ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני. _______________________ ,עו"ד © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 52 נספח ה'2 תצהיר קיום זכויות עובדים -קבלן אני הח"מ ______________ ,ת.ז , ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן: אני משמש כ__________ אצל הקבלן __________ (להלן" :הקבלן") ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה; [* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים] בעל שליטה – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א – .1331 הקבלן ובעלי השליטה בו מקיימים את חובות הקבלן בעניין זכויות עובדים ע"פ חוקי העבודה .1 המפורטים להלן - חוק שירות התעסוקה התשי"ט ,1353חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א – ,1351חוק דמי מחלה ,התשל"ו – ,1376 חוק חופשה שנתית ,התשי"א – ,1350חוק עבודת נשים ,התשי"ד – ,1353חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,התשכ"ו – ,1365חוק עבודת הנוער ,התשי"ג – ,1353חוק החניכות ,התשי"ג – ,1353חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,התשי"א ,1351חוק הגנת השכר ,התשי"ח ,1353חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג – ,1363חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה– ,1335חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ,1337חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב – ,2002חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים תשע"ג 2013-וכן הצווים וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא הסכם זה (להלן" :חוקי העבודה"). .2 הקבלן ,בעלי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בעבירה לפי חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך *; .3 במהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות בהליך ,הורשע הקבלן ב- __________________ עבירות ע"פ חוקי העבודה ,בעלי השליטה בקבלן הורשעו ב - ______________________עבירות ע"פ חוקי העבודה ,חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בקבלן הורשעו ב_____________ -עבירות ע"פ חוקי העבודה*. .3 הקבלן ,בעלי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה (להלן" :המינהל") בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות בהליך /נקנסו בפחות מ 2 -קנסות בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה בשלוש שנים האחרונות*. (קנסות שניתנו בגין אותה עבירה נספרו כקנסות שונים) .5 במהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות בהליך ,נקנס הקבלן ע"י המינהל ב __________________ -קנסות ע"פ חוקי העבודה ,בעלי השליטה בקבלן נקנסו ע"י המינהל ב __________________ -קנסות ע"פ חוקי העבודה ,חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בקבלן נקנסו ב _____________ -קנסות ע"פ חוקי העבודה*. הנני מצהיר ,כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. )2 ___________ (חתימה) א י ש ו ר עו"ד אני הח"מ _________ ,עו"ד (מ.ר ) ________ .מאשר ,כי ביום _______ הופיע/ה בפניי מר/גב' _________ ,ת.ז. _________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי. _________________ (חתימה וחותמת עוה"ד) © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 53 נספח ה5 תצהיר קיום זכויות עובדים -בעל שליטה בקבלן אני הח"מ ______________ ,ת.ז , ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן: אני בעל שליטה אצל _____________________ (להלן" :הקבלן") ,כהגדרת מונח זה ע"פ חוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א – .1331 [* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים] בעל שליטה – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א – .1331 הקבלן ואני מקיימים את חובות הקבלן בעניין זכויות עובדים ע"פ חוקי העבודה המפורטים להלן .1 - .2 .3 .3 .5 .7 חוק שירות התעסוקה התשי"ט ,1353חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א – ,1351חוק דמי מחלה ,התשל"ו – ,1376חוק חופשה שנתית ,התשי"א – ,1350חוק עבודת נשים ,התשי"ד – ,1353חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,התשכ"ו – ,1365חוק עבודת הנוער ,התשי"ג – ,1353חוק החניכות ,התשי"ג – ,1353חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,התשי"א ,1351-חוק הגנת השכר ,התשי"ח ,1353חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג – ,1363חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה – ,1335חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ,1337חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב – ,2002חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים תשע"ג 2013-וכן הצווים וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא הסכם זה (להלן" :חוקי העבודה"). הקבלן ,אני וחברות אחרות בבעלותי לא הורשעו בעבירה לפי חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך *; במהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות בהליך ,הורשע הקבלן ב- __________________ עבירות ע"פ חוקי העבודה ,אני הורשעתי ב - ______________________עבירות ע"פ חוקי העבודה ,חברות אחרות בבעלותי הורשעו ב- _____________עבירות ע"פ חוקי העבודה*. הקבלן ,אני וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה (להלן" :המינהל") בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות בהליך /נקנסו בפחות מ 2 -קנסות בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה בשלוש שנים האחרונות*. (קנסות שניתנו בגין אותה עבירה נספרו כקנסות שונים) במהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות בהליך ,נקנס הקבלן ע"י המינהל ב- __________________ קנסות ע"פ חוקי העבודה ,אני נקנסתי ע"י המינהל ב__________________ - קנסות ע"פ חוקי העבודה ,חברות אחרות בבעלותי נקנסו ב _____________ -קנסות ע"פ חוקי העבודה*. הנני מצהיר ,כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ___________ (חתימה) א י ש ו ר עו"ד אני הח"מ _________ ,עו"ד (מ.ר ) ________ .מאשר ,כי ביום _______ הופיע/ה בפניי מר/גב' _________ ,ת.ז , _________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי. (חתימה וחותמת עוה"ד) _______________ © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 54 נספח ו'1 לכבוד המועצה האזורית יואב הצהרה בדבר תשלום שכר לעובדים אנו הח"מ..........................מס' חברה/שותפות/זהות ......................מצהירים בזה כולנו ביחד וכל אחד מאיתנו לחוד ,במסגרת מכרז שירותי תחזוקה בבית ספר צפית ,כי השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ _______ ₪לשעה. עלות השכר תעודכן בהתאם לשינויים מכח הוראות חוק ,צו הרחבה או כל הסכם שחל על העובדים בענף הנקיון כאמור. ידוע לנו כי שכר היסוד למועסק בתחום הניקיון נכון ליום פרסום המכרז עומד על ₪ 25לשעה וכי הוראות הרלוונטיות הינן הוראות תכ"מ מספר הודעה 7.11.3.2מהדורה 12 :המצ"ב לנספח זה. הרינו להצהיר כי שכרם של העובדים המועסקים אצלנו במכרז זה ישולם ככלל על פי הוראות כל דין ובפרט על פי ההסכם הקיבוצי בענף התחזוקה והניקיון מחודש דצמבר 2012ולא יפחת מהוראות התכ"מ והעדכונים שיתפרסמו מדי פעם בפעם על ידי החשב הכללי. זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. . אישור _____________ המצהיר אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז .מס'_________ [במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה :המשמש בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה] ,ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. __________________ חתימה וחותמת עו"ד © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 55 .1 כללי שם ההודעה :עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון פרק ראשי :התקשרויות ורכישות מספר הוראה7.11.1 : פרק משני :התקשרויות מיוחדות מספר הודעה :ה7.11.1.1 . מהדורה11 : .1.1הודעה זו מציגה למשרדים את מרכיבי השכר המינימאליים שעל המעביד לשלם לעובדים בתחום הניקיון וכן מרכיבים נוספים שאליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס בעת פרסום מכרז ובדיקת ההצעות ,על מנת שיוכלו לוודא כי המעביד מתחייב לשלם את כלל מרכיבי השכר הנדרשים ללא מתן פרשנות ופגיעה בזכויות עובדים. .1.1התחשיב שלעיל בוצע לפי 186שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה. .1.1הטבלאות המופיעות בסעיף 2נכונות למועד פרסום הודעה זו .במשך הזמן יתכנו שינויים בתעריפים השונים הנובעים משינוי שכר המינימום ומשינוי חוקים והוראות שונות בתחום .על המשרד לוודא כי טבלת רכיבי השכר עדכנית למועד עריכת המכרז .במקרה שנקבע במכרז תעריף הגבוה מהתעריף המינימלי המחושב לעיל יש לעדכן את רכיבי השכר האחרים בהתאם. .1.1למען הסר ספק ,יובהר כי המעביד חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק ,דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה ,גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן חסר ,וכי במקום בו המרכיב בטבלה מטיב עם העובד לעומת הוראות הדין יש לפעול בהתאם לטבלה. .2 נספח תמחירי לעובדי הניקיון הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום 01.01.1015בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד מיום 01.11.1011וצו ההרחבה מיום .05.01.1011 © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 56 חישוב שנה חישוב שנה ראשונה שנייה הערות שכר היסוד החודשי לעובד ניקיון יעמוד על ₪ 1,650.00 לחודש עבור משרה מלאה ,קרי ₪ 15.00לשעת עבודה. שכר היסוד החודשי לאחראי על עובדי ניקיון ,המוגדר שכר יסוד ₪ 25.00 ₪ 25.00 עובד ניקיון בחוזה שבין המדינה לקבלן הניקיון ,יעמוד על ₪ 1,851.75 למשרה מלאה קרי ₪ 16.09 ,לשעת עבודה. מקור :צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, התשע"ד ,1011 -סעיפים .6 ,5 10ימי חופשה בתשלום או 11ימי חופשה בתשלום בשנתיים הראשונות ,לפי אורך שבוע העבודה של העובד. רכיב זה מחושב על שכר היסוד. ₪0.96 ₪ 0.98 חופשה ()1.85% ()1.85% ראו פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.. מקור :חוק חופשה שנתית ,תשי"א 1951-צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה ,התשע"ד ,1011 -סעיף .15 © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 57 חישוב שנה חישוב שנה ראשונה שנייה הערות תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה ₪ 0.35 ,לכל שעת עבודה .מהשנה השישית ואילך התעריף הינו ₪ 0.16לכל שעת עבודה. שנה מוגדרת כפרק זמן של 11חודשים ,שתחילתו באחד בינואר. חישוב הותק ייעשה לפי ותק אצל הקבלן או אצל קבלנים תוספת ותק ------- ₪ 0.15 אחרים בממשלה .הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה ,תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד. במקרה של חילופי קבלנים ,הקבלן היוצא יעביר דוח לקבלן הנכנס ולמשרד על שנות הוותק המוכרות שנצברו לכל עובד. מקור :צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, התשע"ד ,1011 -סעיף .7 עובדים זכאים ל 9 -ימי חג בשנה לאחר 1חודשי עבודה. ₪ 0.87 ₪ 0.88 חגים ()1.17% ()1.17% הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם העובדים לא נעדרו יום לפני ו/או יום אחרי החג אלא בהסכמת הקבלן. מקור :צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, התשע"ד ,1011 -סעיף ( 19א'). © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 58 חישוב שנה חישוב שנה ראשונה שנייה ₪ 1.11 ₪ 1.11 הערות ערך יום הבראה לשנת 1011עומד על ₪ 117ליום. תעריף יום הבראה יעודכן ע"פ שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל של השנה בה משולמים דמי ההבראה לבין מדד חודש אפריל ,1011או על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה ,לפי הגבוה מבניהם. הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון ותשולם לעובד כרכיב נפרד שישולם לצד שכר השעה. הבראה תעריף זה כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג, החופשה והמחלה. יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור שעות נוספות. ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.. מקור :צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, התשע"ד ,1011 -סעיף .11 © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 59 חישוב שנה חישוב שנה ראשונה שנייה ₪ 1.11 ₪ 1.11 ובהתאם לכללים הנהוגים לגבי עובדי מדינה ,בכלל ()7.5% ()7.5% הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות הכללית. הערות הפרשה לקופת גמל ,המשולמת לקצבה לפנסיה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה .1005-תעשה על שם העובד ,החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות וזאת למרות סעיף 6ה' לצו ההרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה פנסיה ההפרשה תתבצע על שכר יסוד בתוספת וותק ,דמי הבראה ,ימי חג ,דמי חופשה ,ימי מחלה ,תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה וכיוצ"ב. במקרה שהעובד עבד שעות נוספות או שעבד בשבת יש להפריש גם תמורת עבודה זו. מקור :צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, התשע"ד ,1011 -סעיף ,9צו ההרחבה בדבר "הגדלת פנסיית יסוד" ,התשמ"ט.1989- © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 60 חישוב שנה חישוב שנה ראשונה שנייה ₪ 1.15 ₪ 1.18 הערות הפרשה לקופת גמל לפיצויים ,כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה 1005-תעשה על שם העובד לצורך הסכם זה החל מהיום הראשון להעסקתו ,לצורך ביצוע ההתקשרות וזאת למרות האמור בסעיף ה' לצו ההרחבה לפנסיית יסוד. ההפרשה תתבצע על שכר בסיס בתוספת וותק ,דמי הבראה ,ימי חג ,דמי חופשה ,ימי מחלה ,תשלום עבור ימי פיצויים ()8.11% ()8.11% ₪0.97 ₪0.98 ()1.15% ()1.15% מילואים ודמי לידה וכיוצ"ב. במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זו .6%יובהר כי ההפרשות יבוצעו עבור הסך הכולל של התשלום המשולם בגין העבודה הנוספת שבוצעה ( 115%או ,150%לפי העניין). במקרה שהעובד עבד בשבת בגין שכר היסוד יש להפריש 8.11%ובגין התוספת לעבודה בשבת יש להפריש .6% מקור :חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג ,1961-צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה ,התשע"ד ,1011 -בסעיף .9 עד לשכר של 60%מהשכר הממוצע משולם 1.15%ביטוח לאומי; מעבר לשכר זה משולם .7.15%בטבלה זו השימוש הוא בתעריף הנמוך בשל העובדה שמרבית העובדים אינם ביטוח לאומי מגיעים לתעריף הגבוה. ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים מעבר לשכר היסוד כגון :חופשה ,ותק ,חגים ,נסיעות ,הבראה ,מתנות לחגים ,סבסוד ארוחות. מקור :חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה.1995- © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 61 חישוב שנה חישוב שנה ראשונה שנייה ₪ 1.11 ₪ 1.11 ()7.5% ()7.5% 35.71 36.16 הערות החל מיום 01.10.1011הקבלן מחויב לבצע הפרשות לעובד לקרן השתלמות .תשלום זה יבוצע עבור עובדים גם אם לא הודיעו לקבלן על זהות קרן השתלמות ויופקדו בקרן שתיבחר מעת לעת על ידי ההסתדרות וארגוני הניקיון ותהווה קרן ברירת מחדל. ההפרשה תתבצע על שכר היסוד החודשי הנקוב בהודעה זו (גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל) בתוספת דמי הבראה ימי חופשה ,חג ומחלה. קרן השתלמות יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או גמול שבת – שמשמעו ,תוספת השכר המשולמת לעובד עקב עבודתו בשבת (ואין המונח מתייחס לשכר הרגיל המשולם עבור העבודה בשבת – בגינו תופרש קרן ההשתלמות). אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רו"ח לביצוע ההפקדות לעובדים לקרן השתלמות. מקור :צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, התשע"ד ,1011 -סעיף .10 סה"כ להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע: יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. התקרה הנוכחית היא ₪ 16.1ליום עבודה. במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות ישלם המשרד נסיעות לקבלן עלות תעריף חופשי חודשי באזור קבלת השירותים. מקור :צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז.1957- © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 62 הפרשות לגמל יעשו לקרן פנסיה אישית על שם העובד החל מהיום הראשון להעסקתו על החזרי הוצאות נסיעה הפרשות לגמל עבור החזר ()5% ()5% של העובד בלבד. מקור :צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, הוצאות נסיעה התשע"ד ,1011 -סעיף ( 9ב)(.)1 תשלום זה יבוצע על ידי המשרד בהתאם לחוק דמי מחלה ההתשל"ו 1976-כנגד קבלת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלומים בפועל אחת לחודש .יובהר כי המזמין ישלם לקבלן לפי זכאות ימי המחלה של העובד בחברה בתקופת ההתקשרות עם המשרד הממשלתי .אין באמור כדי לגרוע מחלה מחובותיו החוקיות של הקבלן כלפי העובד. מקור :חוק דמי מחלה ,התשל"ו ,1976-צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה ,התשע"ד ,1011 -סעיף .11 .3 תוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי הניקיון .1.1שעות נוספות – במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל יש לשלם לעובד בגין השעה התשיעית והעשירית באותו יום עבודה (יום חול) ,שכר עבודה של 1.15משכר היסוד .בגין השעה האחת עשרה באותו יום עבודה (יום חול) ,יש לשלם לעובד שכר של 1.5משכר היסוד. .1.1חופשת נישואין – בחופשת נישואין זכאי עובד המועסק 6חודשי עבודה ומעלה ל 1-ימי חופשה על חשבון הקבלן מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. .1.1ימי אבל – בתקופת אבל זכאי העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על 7ימים ויהיה זכאי לשכר מלא בגין היעדרותו מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. .1.1היעדרות ביום הזיכרון – עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות איבה יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. .1.5ימי חופשה – כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר ,כמפורט להלן: אורך שבוע העבודה תקופת העבודה (בשנים) 6ימים 5ימים 1–1 11ימי עבודה 10ימי עבודה 1–1 11ימי עבודה 11ימי עבודה 5 15ימי עבודה 11ימי עבודה © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 63 6 10ימי עבודה 18ימי עבודה 7–8 11ימי עבודה 19ימי עבודה 9ואילך 16ימי עבודה 11ימי עבודה .1.6ימי הבראה – העובד יהיה זכאי לדמי הבראה ,בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל קבלנים אחרים בממשלה .הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה ,תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד ,בהתאם לאמור לעיל. תקופת העבודה (בשנים) מספר ימי ההבראה עד 1שנים 7 1-10 9 11-15 10 16-19 11 10-11 11 מהשנה ה 15 -ואילך 11 .3.7מענק מצוינות – ישולם כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי ניקיון מצטיינים על בסיס אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה בהודעת תכ"ם" ,מספר אמות מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן" ,מס' .7.11.1.1 .3.7.1 גובה המענק יהיה 1%מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן :שכר היסוד המפורסם בהודעה זו (גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב לעיל) ,גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה (ככל שהעובד זכאי להם) וקצובת הנסיעה. .3.7.2 המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם המענק. .3.7.3 המענק שישולם ,אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין ,לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה ,ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן (לרבות הפרשות לקופת גמל ,ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות). .1.7.1 בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי בהתאם לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק. .1.8שי לחג – גובה השי לרגל כל אחד מהחגים (ראש השנה וחג הפסח) ,יעמוד על .₪115.5השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף (כגון ,תלושי קנייה). © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 64 .1.8.1 עובד המועסק לפחות ב 50%משרה או שעבד לפחות 91שעות בחודש בממוצע בשלושת החודשים אשר קדמו לחג יהיה זכאי לשי לחג .עובד המועסק בהיקף משרה נמוך מהאמור לעיל יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו בשלושת החודשים שקדמו למתן השי. .1.8.1 תעריף שי לחג יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל של השנה בה משולמים דמי ההבראה לבין מדד חודש אפריל ,1011או על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה ,לפי הגבוה ביניהם. .1.8.1 תשלום כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדים. .1.8.1 בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי בהתאם לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק. .4 מרכיבי עלות נוספים .1.1בנוסף לאמור לעיל ,בעת ניתוח ההצעות ,על ועדת המכרזים לבחון מרכיבי עלות נוספים כגון: ביגוד ,ציוד הניקיון וכדומה ,והכל בהתאם לדרישות המכרז .זאת על מנת לוודא כי אין מדובר בהצעת הפסד וכי לא ייפגעו זכויות עובדים. .5 נספחים .5.1נספח א – טבלת שינויים שבוצעו בהודעה. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 65 נספח א – [טבלת שינויים שבוצעו בהודעה] מהדורה תאריך חדשה ביצוע עדכון 01 10.11.1011 05 11.11.1011 06 01.01.1011 07 10.06.1011 08 11.06.1011 נספח תמחירי 09 08.09.1011 נספח תמחירי 10 11.09.1011 11 01.01.1015 תיאור עדכון/נימוקים סעיף/ים מושפע/ים עדכון הנספח התמחירי ופיצול הודעה ל 1-הודעות נפרדות :בהודעה זו מפורט הנספח התמחירי לעובדי הניקיון ובהודעה 7.11.1.1מפורט הנספח התמחירי לעובדי שמירה ואבטחה. עדכון הנספח התמחירי לתקופת העסקה שבין 1.5.1011עד ל.11.11.1011 - עדכון הנספח התמחירי לתקופת העסקה שבין 1.1.1011ועד 10.6.1011בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם בין המדינה להסתדרות. – 1נספח תמחירי הבהרה בעניין גובה הזכאות להפרשה לקרן השתלמות והרכיבים שבגינם מבוצעת ההפרשה. תיקון זכאות לתשלום ימי מחלה. עדכונים נוספים בנספח התמחירי. 1.8,1.9 הבהרות לעניין תשלום מענק מצויונות ושי לחג עדכון ערך השעה בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד מיום 1.11.11 הוספת חובת הפרשה לקרן השתלמות בניצול ימי מחלה (בתוקף מיום .)01.07.1011 חידוד ההנחיות לעניין חובת הפרשה לפיצויים בגין עבודה בשבת. נספח תמחירי עדכון נספח תמחירי בהתאם לצו הרחבה במשק .לרבות עדכון שיעורי הפרשה לביטוח לאומי. עדכון מרבית תתי הסעיפים סעיף 1 נספח תמחירי עדכון נספח תמחירי בהתאם להעלאת שכר המינימום במשק ,לרבות עדכון שיעורי הפרשה לביטוח לאומי. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 66 הוספת סעיף 5 11 11.05.1015 11 01.07.1015 נספח תמחירי 11 01.07.1015 נספח תמחירי תשלום ייחודי בהנחיית החשבת הכללית הבהרה בדבר משמעות המונח גמול שבת לעניין הפרשת קרן השתלמות עדכון שיעור הפרשת מעסיק לפנסיה החל מיום .01.07.1015 הבהרות לעניין הפרשות בגין פיצויים. הבהרה בדבר משמעות המונח גמול שבת לעניין הפרשת קרן השתלמות. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 67 נספח ו'2 לכבוד המועצה האזורית יואב הצהרה על כי המציע אינו קבלן כח אדם לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם התשנ"ו1996- אנו הח"מ..........................מס' זהות ......................המשמש כ ...............אצל המציע מצהיר בזאת כי המציע...........................מס' חברה/שותפות/זהות איננו קבלן כח אדם כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם התשנ"ו:.1336- . זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. . _____________ המצהיר אישור אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז .מס'_________ [במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה :המשמש בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה] ,ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. __________________ חתימה וחותמת עו"ד © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 68 נספח ו'3 הצהרה לעניין עמידה בתנאי סף המציע אצל כ__________________________- משמש .1אני ____________________________ (להלן -המציע) ,שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' 3/2016אחזקה בית ספר תיכון "צפית" אשר פרסמה המועצה האזורית יואב ,לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן -המכרז) ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. .2הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .3הנני מצהיר בזאת - .aהמציע מעסיק או קשור בהסכמים עם קבלני משנה -אנשים בעלי ניסיון והכשרה מתאימה בחשמלאות ,מזגנים ,נגרות בסיסית תיקונים שיפוצים וכד'. .bהמציע הינו בעל צוות עובדים מיומן הכולל עובדים מיומנים ומקצועיים. .cהמציע מחזיק ברשותו בכל הכלים ,הציוד והחומרים הדרושים לביצוע תקין של עבודות התחזוקה והכל ברמה ובמספר הדרוש לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז ולקיום מלוא התחייבויותיו של המציע הזוכה על פי חוזה זה. זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. _____________ המצהיר . אישור אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז .מס'_________ [במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה :המשמש בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה] ,ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. __________________ חתימה וחותמת עו"ד © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 69 נספח ו'2 נספח תיאור המציע לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש. המציע יפרט את הפרטים הבאים בכתב קריא וברור: שם המציע מס' עוסק מורשה מלכ"ר /תעודת זהות / כתובת מלאה כולל מיקוד ת.ד. טלפון טלפון נוסף /נייד פקס כתובת דואר אלקטרוני - E.mail שם איש קשר ותפקידו טלפון איש הקשר סיווג קבלני של המציע תעודה לצרף (יש מתאימה) ______________________ _____________________ ______________________ תאריך שם המציע תפקיד ______________________ _____________________ ______________________ נציג/ה המציע המוסמך/ת חתימה וחותמת עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 70 נספח ו'5 נספח ניסיון המציע לתנאי הסף – אחזקה ותחזוקה – לפחות 2מוסדות ניסיון במתן שירותי אחזקת ותחזוקת בתי ספר /מוסדות חינוך /מוסדות ציבור /רשויות מקומיות על המציע לפרט את ניסיונו בטבלה שלהלן וכן לצרף המלצות בכתב : תשומת לב המשתתפים – עבור ביצוע שירותים בבתי ספר – ינתן ניקוד ע"פ רכיבי איכות בית הספר /מוסד חינוך / מוסד ניקוד מירבי 10 נקודות ניקוד מירבי 10 נקודות ציבור / רשות מקומית מספר כיתות בבית ספר (ככל שמדובר בבית ספר) פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן ע"י המציע שם היקף השירות שניתן שנות מתן השירות שם איש קשר טלפון איש קשר (יש לציין משנה ועד שנה) תאריך © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 71 נספח ו'6 נספח ניסיון המציע לתנאי הסף -עבודות חשמל ,אינסטלציה ושיפוצים – לפחות 2 מוסדות ניסיון במתן שירותי אינסטלציה ,חשמל ושיפוצים בתי ספר /מוסדות חינוך /מוסדות ציבור / רשויות מקומיות על המציע לפרט את ניסיונו בטבלה שלהלן וכן לצרף המלצות בכתב : בית הספר /מוסד חינוך / מוסד ציבור /רשות מקומית מספר כיתות בבית ספר ככל שמדובר בבית ספר פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן ע"י המציע שם היקף השירות שניתן שנות מתן השירות שם איש קשר טלפון איש קשר (יש לציין משנה ועד שנה) תאריך חתימה +חותמת הקבלן © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 72 נספח ז' אישור על ביקור באתרי העבודות אני החתום מטה ,מאשר בזאת שבקרתי באתרי העבודות המיועד לביצוע העבודות נשוא המכרז. לאחר שעיינתי במסמכי המכרז היטב ,לאחר שהשתתפתי בסיור קבלנים ובישיבת ההבהרות ולאחר שבדקתי היטב את אתרי העבודות האמור ,אני מצהיר ,כי מובן לי בהחלט תיאור אתרי העבודות וכן מובנות לי היטב העבודות נשוא המכרז. תאריך____________________________ : שם המציע_________________________ : מס' התאגדות /ח.פ__________________ :. חתימת המציע וחותמתו________________ : © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 73 נספח ח' הצהרה בדבר העדר תביעות אני ,הח"מ ,___________________ ,מצהיר כי בהתייחס להסכם מכרז פומבי מס' 03/2016שנחתם ביני לבין מועצה אזורית יואב (להלן -המועצה) ,מיום __________ להלן -ההסכם) ,אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות כספיות ו/או אחרות מהמועצה ,כי התמורה שבהסכם שולמה לנו במלואה וכי המועצה משוחררת מכל חובה או התחייבות כלפינו או כלפי מי מטעמנו. ולראיה באתי על החתום: ______________ תאריך ____________________________ שם +חותמת (במידת הצורך) וחתימה © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 74 נספח ט' כתב הצעה והתחייבות תאריך_________ : לכבוד מועצה אזורית יואב (להלן -המועצה) ג.א.נ הנדון :כתב הצעה והתחייבות -מכרז פומבי מס' - 03/2016שירותי תחזוקה בית הספר "צפית" אנו הח"מ _____________ ,מס' חברה/זהות __________ ,שכתובתנו הינה ______________, מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן: .1 קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז ,את כל מסמכי המכרז ואת הסכם המכרז על נספחיו (להלן -מסמכי המכרז). .2 הננו מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על פרטיהם ,השתתפנו בסיור הקבלנים ,ביקרנו באתרי העבודות השונים בהם (להלן -העבודות) ,ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ,לרבות את תנאי הסביבה ,כמויות וטיב העבודות הנדרשות ,שיטת ביצוען וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים לקיום התחייבויותינו. .3 לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת של כל תנאי ומסמכי המכרז ,הננו מגישים הצעתנו זו ו מתחייבים בזה לבצע את העבודות ולקיים את כל שאר התחייבויותינו ,כולן ביחד ,במחירים שהננו מציעים בטפסי ההצעה שבמכרז (להלן -התמורה ותנאי התשלום). .3 אנו מסכימים ,כי המועצה חופשית לקבל או לסרב לקבל את הצעתנו ,ולמסור את ביצוע העבודות למציע אחר ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה של המועצה בענין זה. .5 במידה והצעתנו תתקבל ,הרינו מתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן: .5.1 לחתום על כל מסמכי המכרז ולהעבירם למועצה תוך 7ימים ממועד קבלת דרישתכם ,או בתוך פרק זמן אחר ,כפי שייקבע על-ידכם. .5.2 לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין הקטנת היקף העבודות. .5.3 להתחיל בביצוע העבודות ,בהיקפן המלא או בהיקף אחר -הכל כפי שייקבע על-ידכם -לא יאוחר מתוך 7ימים מיום קבלת צו התחלת עבודות ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז. .5.3 להפקיד בידיכם ,במועד חתימת ההסכם או במועד התחלת ביצוע העבודות ,לפי המוקדם מביניהם -העתקים של פוליסות הביטוח ואישורי הביטוח הנדרשים במסמכי המכרז וכן העתקים של כל האישורים והמסמכים האחרים הנדרשים במסמכי המכרז ואת הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע התחייבויותינו. .6 הננו מצהירים ומתחייבים ,כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו ,יחייבו אותנו הסכם/מסמכי המכרז, כאילו נחתם ההסכם על-ידנו ,וגם אם לא נחתום על ההסכם כלל ,רשאית המועצה לחייב אותנו על-פיו ,כאילו היה הסכם חתום בין המועצה לבינינו ,וזאת מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה. .7 כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית ,של בנק ____________ ,סניף _________ ,בתוקף עד 21/6/2016על סך של 10,000ש"ח ,לטובתכם או שיק בנקאי (לא שיק אישי) על הסך כאמור לפקודתכם ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר ,כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו ו/או לא נחתום על ההסכם תוך 7ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שתקבע המועצה ,הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית שבידכם/לפרוע את ההמחאה הבנקאית ,זאת ללא הודעה או התראה כלשהי מראש ואנו מוותרים בזה מראש ,ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל/לפרוע את ההמחאה הבנקאית הנ"ל. © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 75 .3 להבטחת קיום התחייבויותינו ,במידה ונזכה במכרז ,אנו נמסור לכם ,במועד חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד ,לפקודתכם ,בסך של 50,000ש"ח ,שתעמוד בתוקפה לאורך כל תקופת ביצוע העבודות בתוספת של 3חודשים ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ונפר את התחייבויותינו. .3 אנו מתחייבים ,כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך 3חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על-ידי המועצה .במידה ובמהלך תקופה זו נידרש על-ידכם לקיים את התחייבויותינו ,נעשה כן ללא דיחוי. .10 (במקרה של תאגיד) -אנו מצהירים כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות ,הכוחות והמטרות שלנו על-פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע. .11 מוצהר כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעה/דרישה שתתבסס על טענה בדבר אי ידיעה או אי הבנה של תנאי המכרז או מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על טענות אלה. .12 הננו מצהירים כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית ,מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודות ,וכי הננו עומדים בכל תנאי הניסיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע ההסכם כל הציוד הנדרש ובמצב תקין ועובדים מקצועיים ,מיומנים ובעלי נסיון ובמספר מתאים ומספיק לצורך ביצוע העבודות. .13 בהתאם לכל המפורט במסמכי ההסכם ,המפרט הטכני והפניה ,הצעתנו לביצוע השירותים בהתאם לתנאים ודרישות הפניה ,לרבות ההסכם והמפרט הטכני המצורף ,הינה כדלקמן: סך של __________________________ ש"ח (לא כולל מע"מ) -לחודש .למחירים יתווסף מע"מ. מחיר ההצעה המירבי לא יעלה על ₪ 22,000כולל מע"מ .ידוע לנו כי הצעה הגבוהה מהמחיר המירבי שנקבע תפסל ולא תובא לדיון .כמו כן ידוע לנו כי ההצעות ייבחנו ע"פ רכיבים של איכות /מחיר -ע"פ הרכיבים שנכללו בנספח א'.1 ידוע לנו כי המועצה תהיה רשאית לבקש מאתנו נספח תמחיר /תחשיב המפרט את העלויות שלנו לצורך הגשת ההצעה כמפורט לעיל .ובמידה ונדרש לכך ,אנו מתחייבים להגיש למועצה כל תחשיב נדרש לעניין זה. ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו והצעתנו זו: שם המשתתף___________________________________________________ : __________________________________________________ כתובת: טל' ______________:איש קשר____________________________________ : חתימה וחותמת ________________________________ תאריך_______________ : במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו"ד או רו"ח החברה כי החתימה מחייבת את התאגיד וכי מי שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו. אישור עורך דין אני הח"מ _______________ ,עו"ד מאשר כי ההצעה נחתמה על ידי ה"ה ______________ ו- ____________ המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד _____________ * (מחק את המיותר). תאריך _______ חותמת _______________ חתימה_________________ © כל הזכויות שמורות לולדמן סומך ,משרד עו"ד -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב 30071 76
© Copyright 2024