Udbudsmateriale - Tønder Kommune
Tønder Kommune Aabenraa Kommune december 2016 UDBUDSMATERIALE 2017 for A S F A L T A R B E J D E R Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side nr. ORIENTERING ............................................................................................................................ 3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) ..................................................................... 4 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) ................................................................................................. 6 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR ARBEJDSPLADS....................................... 16 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR VARMBLANDET ASFALT .......................... 20 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR KOMBILAG (KB) ........................................ 26 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR OVERFLADEBEHANDLING ...................... 27 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR PLET – OB ................................................ 30 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR REMIX ............................................................ 31 Bilag 1 ........................................................................................................................................ 37 Bilag 2 ........................................................................................................................................ 38 Bilag 3 ........................................................................................................................................ 39 Bilag 4 ........................................................................................................................................ 40 BILAG Erklæring på tro og love. Grundlag for arbejdsplanens sikkerheds- og sundhedsplan. Standardformular for transportdokument. Standardformular for sikkerhedsstillelse. TILBUDSLISTER (TBL) KORTMATERIALE Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 3 ORIENTERING De udbudte arbejder er et led i vedligeholdelsen af asfaltbelægninger på vejnettet i hhv. Tønder og Aabenraa Kommune. Udbudsmaterialet består af Særlige Betingelser (SB), samt de i SB Ad § 2, stk. 2, nævnte dokumenter. De enkelte arbejders udstrækning og beliggenhed er nærmere angivet på tilbudslisterne og oversigtskort. Arbejderne omfatter i hovedtræk følgende: Antal arbejder Entreprise Mængde Asfaltslidlag og reparationer 45 1.01 - 1.05 277.850 m² / 20.000 ton Remix 3 2.01 - 2.03 71.000 m² Overfladebehandling (OB) 3 3.01 - 3.03 139.000 m² Forstærkningsbelægning 2 4.01 – 4.02 54.800 m² / 5800 ton Type Der er tale om 5 entrepriser med varmblandet asfalt på kørebaner og stier, 3 entrepriser med Remix, 3 entrepriser med overfladebehandling(OB) og 2 entrepriser med forstærkningsbelægning. Entreprise nr. 1.01, 1.03, 2.01, 2.02, 3.01, 3.02 udføres i Aabenraa Kommune, mens 1.02, 1.04, 1.05, 2.03, 3.03, 4.01 og 4.02 udføres i Tønder Kommune, Arbejderne omfatter alle tilknyttede ydelser, herunder bl.a. udskiftning/hævning af dæksler og riste, demarkering. Brøndgods, dæksler og riste er bygherreleverance. Arbejderne skal være udført og være klar til aflevering iht. oplyste tidsfrister anført på tilbudslisterne. Entreprenøren skal i samarbejde med bygherren udarbejde tidsplan for arbejdernes udførelse. Bygherren er hhv. Tønder og Aabenraa Kommune. Udbudsmaterialet er udarbejdet af Miroslav Guzina, Tønder Kommune og Michael Erbs, Aabenraa Kommune. Tilsynet varetages af kommunens Vejafdeling hhv. Tønder og Aabenraa Kommune. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 4 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Arbejdet udbydes i offentlig licitation. Enkelt udbud Der kan afgives tilbud på en enkelt eller på flere entrepriser, idet de hertil svarende tilbudslister skal benyttes. Dersom entreprenøren afgiver tilbud på flere og/eller alle entrepriser, kan entreprenøren i sit tilbud angive en rabat ved samtidig overdragelse af kombinationer af de udbudte entrepriser. Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke. : Sideordnet tilbud Sideordnede tilbud modtages ikke. Tildeling Tildelingen sker på basis af laveste pris. Vurdering af det laveste tilbud vil blive foretaget i forhold til de enkelte entrepriser samt tilbudte kombinationer af en eller flere entrepriser inklusive kombinationsrabat (rabat ved tildeling af mere end en entreprise). Tilbud Der henvises til udbudsbrev dateret 25.11.2016 for beskrivelser, tilbudsliste m.v. for afgivelse af tilbud samt vilkår herfor. Tilbud mærket "Asfaltarbejder 2017” modtages som angivet i udbudsbrevet, på hvilket tidspunkt tilbuddet åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste skal på afleveringstidspunktet vedlægges følgende: Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 5 - Tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag). - Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud Udeladelse af dette gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet bygherren vil afkræve dokumenterne forinden kontraktskrivning. Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensynstagen til arbejdsmiljøloven og de i henhold hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på www.skat.dk, om miljøbeskyttelse på www.mst.dk og om sikkerhed på arbejdspladsen www.at.dk Tilbud skal afgives på vedlagte tilbudslister (Tønder Kommune og Aabenraa Kommune) og Hovedtilbudsliste. Den bydendes underskrift på Hovedtilbudslisten er bindende for samtlige tilbudslisternes oplysninger og priser. Tilbud afleveres inden licitation i kuvert mærket ”Asfaltarbejder 2017” og stemples med tilbudsgivers navn og adresse. Tilbud, der ikke er fremkommet på ovennævnte tidspunkt, betragtes ikke som værende konditionsmæssige. Såfremt tilbud fremsendes skal de af sikkerhedsårsager være i RØD tilbudskuvert. Udbudsmaterialet vil kun være tilgængeligt på hhv. www.toender.dk og www.aabenraa.dk, under udbud og licitationer, hvor også alle yderligere oplysninger herunder evt. rettelsesbreve m.v. vil blive offentliggjort. Det påhviler de bydende straks at sikre sig, at samtlige de opgivne dokumenter er tilgængelige pa bygherrens hjemmeside, hvor udbudsmaterialet offentliggøres. Elektroniske tilbud modtages ikke. Vedståelsesfristen for tilbuddet er som angivet i SB ad § 3, stk. 5. Spørgsmål vedr. udbudsmaterialet skal være modtaget senest 1 uge før licitationen pr. mail eller pr. brev. Kun skriftlige spørgsmål modtages. Spørgsmål sendes til: Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder Att.: Miroslav Guzina [email protected] Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 6 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser ad §1, stk. 1 Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til AB 92 for nærværende entreprise. De enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherrens udbud ad §2, stk. 1 Arbejdet udbydes til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Bygherren forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud eller lade enkelte entrepriser udgår fuldt ud. Ingen tilbudsgivere har således krav på at få arbejdet overdraget. ad §2, stk. 2 For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Udbudsbrev dateret 25.11. 2016, inkl. eventuelle rettelsesblade udsendt til de bydende inden licitationen b. Tilbudsliste (TBL) • TBL for Tønder Kommune • TBL for Aabenraa Kommune • Hovedtilbudsliste c. Særlige betingelser (SB). Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB). • SAB for Arbejdsplads • SAB for Varmblandet Asfalt • SAB for Kombilag (KB) • SAB for Overfladebehandling • SAB for PLET – OB • SAB for REMIX d. Oversigtskort nr. 1-5 e. Vejregler samt udbuds- og anlægsforskrifter m.v. i gældende udgaver: AAB - Varmblandet Asfalt, Vejregler. AAB - Supplerende bestemmelser til AAB for varmblandet asfalt. AAB - Overfladebehandling, Vejregler. AAB - Arbejdsplads, Vejregler. AAB - Styring og samarbejde mindre entrepriser. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 7 • Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, Vejregler. • Generelle bestemmelser for kvalitetsstyring samt miljø- og arbejdsmiljøledelse. • Bindemidler og klæbemidler. • Afmærkning af vejarbejder, Vejregler. • Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger. • Håndbog for afmærkning af vejarbejder. f. AB 92. g. Danske standarder (standarder udarbejdet nationalt, betegnet DS, internationalt, betegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med seneste anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. h. Følgende øvrige forskrifter: Prøvningsmetoder, Bituminøse belægningsmaterialer, Vejteknisk Institut, i det omfang, der i AAB og SAB varmblandet asfalt er henvist til disse. Det under punkterne a - d angivne materiale kan downloades fra Tønder og Aabenraa Kommunes hjemmeside. Vejregler og vejregelforslag kan hentes på www.vejregler.dk. Arbejdet kan påregnes overdraget til entreprenøren senest 10 arbejdsdage efter licitationsdagen og kan påregnes tilladt igangsat i marken -– som anført i tilbudslisten – efter nærmere aftale med bygherrens tilsyn. ad §2, stk. 3 Tidsfrister for de enkelte entrepriser er anført på tilbudslisten. I kontrakten/accepten aftales det tidsrum, inden for hvilket den enkelte entreprise skal udføres. ad §2, stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Entreprenørens tilbud ad §3 Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. ad § 3 stk. 3 Tilbudssummen er bindende. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren. ad §3, stk. 4 Det forudsættes, at entreprenøren har gjort sig bekendt med forholdene på det berørte færdselsareal, herunder adgangsforhold m.v. ad §3, stk. 5 Vedståelsesfristen er 30 arbejdsdage. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 8 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. ad §5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i vedlagte bilag. ad §5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudsindhentningslovgivningen og EU udbudsdirektiver. B: SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse ad §6, stk. 1 Bygherren kan forlange at sikkerhedsstillelse fra pengeinstitut eller kautionsforsikringsinstitut skal foreligge under forhandlingerne om entrepriseaftalen. Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i vedlagte bilag. Nedskrivelse af sikkerhedsstillelsen kan først finde sted efter at aflevering har fundet sted. Ved entrepriser med en tilbudssum under 500.000 kr., kræves der ingen sikkerhedsstillelse. Bygherrens sikkerhedsstillelse ad §7, stk. 1 Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring ad §8, stk. 2 Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 § 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. ad §8, stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 9 C: ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdsplan og afsætning ad §9, stk. 1 Arbejdsplanen skal afleveres senest ved arbejdets igangsætningsfrist, hvis intet andet herom er aftalt under forhandlingerne om entrepriseaftalen. Entreprenøren skal uanset om arbejdspladsen er omfattet af arbejdsmiljølovens krav om ”Plan for sikkerhed og sundhed” udarbejde og vedligeholde en sådan plan. Bygherren har hertil udarbejdet vedlagte tjekliste ”Grundlag for arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsplan”, se vedlagte bilag. Planen skal godkendes af bygherren ved opstartsmødet for hvert enkelt arbejdssted. Ud over de i §2, stk. 3, nævnte tidsfrister og det i AAB-arbejdsplads anførte skal entreprenøren i arbejdsplanen tage hensyn til bl.a.: • at der normalt ikke må arbejdes på vejarealer i mørke/usigtbart vejr. Som minimum skal følgende sigtelængde være til stede: 55 m ved 50 km/t, byområde. 120 m ved 80 km/t, landområde. • at der ikke må henstilles udlægningsmateriel på kørebanen i mørke (1 time efter solnedgang og 1 time før solopgang) og i usigtbart vejr. • at bygherren ikke yder betaling for vinterforanstaltninger. Entreprenørens ydelse ad §10, stk. 1 Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad §11, stk. 1 For opfyldelse af bygherrens kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøpolitik stilles der krav om, at entreprenøren opfylder de kvalitetsstyrings- og miljøledelseskrav, som er anført i AAB Styring og samarbejde mindre entrepriser. Entreprenøren skal sikre at kvalitetsdokumentationen altid er opdateret. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. De til kontrol af asfalt krævede prøver kan i denne entreprise efter aftale med bygherren tillades udført på produktionsstedet eller i andet af bygherren accepteret laboratorium. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 10 Dokumentation (herunder CE-mærkning) skal fremsendes løbende i takt med arbejdets udførelse og fremmes mest muligt. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse ad §12, stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. Forhold til myndigheder ad §13, stk. 2 Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som offentlige og andre myndigheder giver om arbejdets – og i påkrævet omfang om de enkelte delarbejders – anmeldelse, rekvirering af syn, af- og tilmeldinger, attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale forhold. Fornødne attester skal foreligge senest ved afleveringen jf. AAB Styring og samarbejde mindre entrepriser. Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. Såfremt en materialeleverance er leveret på arbejdspladsen med overvægt, betales overskridelsen ikke af bygherren. Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysning om såvel køretøjets indregistreringsnummer, som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Vejesedler kan fremsendes elektronisk. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag Såfremt et til transport anvendt køretøj ikke er indregistreret, må totalvægten ved kørsel på vejbefæstelser ikke medføre, at akseltrykket overstiger 11,5 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Ændringer i arbejdet ad §14, stk. 2 Aftaler om ændringer i arbejdet skal være indgået, inden arbejdet påbegyndes. ad §14, stk. 3 Ændringer ud over 15%-grænsen er angivet i tilbudslisterne. ad §14, stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinier: Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 11 Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherrens tilsyn med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherrens tilsyn finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere dagsrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn De medgående timer afregnes efter den af Dansk Arbejdsgiverforening udregnede gennemsnitsfortjeneste for de relevante fag ved akkordarbejde og tidlønarbejde tilsammen. Den sidst offentliggjorte statistikløn ændres med eventuelle tillæg, som ikke allerede helt eller delvist indgår i statistiklønnen. Til den således fremkomne statistikløn tillægges udgifter til sociale ordninger. Såfremt en formand og eventuel byggepladsteknikker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes hans timer ved ovennævnte beregning. Er han kun delvis, men dog i væsentligt omfang beskæftiget ved arbejdet, vil hans timer efter aftale med bygherrens tilsyn forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. Til de således beregnede udgifter til arbejdsløn lægges et honorar på 22 %. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår i blivende bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavende. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst mulig af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 7 %. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har indkøbsværdi pr. enhed, som er større end 4.000 kr. Leje skal aftales mellem bygherrens tilsyn og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 D Side nr. 12 Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges at honorar på 5 %. Entreprenørens arbejdsledelse ad §18, stk. 1 I forbindelse med arbejdes overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Entreprenørens ingeniører og formænd/arbejdsledere, som er beskæftiget med afmærkning af vejarbejder, skal have gennemført et godkendt kursus ”Vejen som arbejdsplads”. Kurset skal påregnes gennemført inden arbejdets påbegyndelse. Bestået VEJ-EU kursus (eller lignende) skal til enhver tid kunne dokumenteres ved at fremvise det udleverede kursusbevis. Beviset er gyldigt i 5 år, hvorefter man skal gennemføre og bestå et repetitionskursus. Ved etablering, vedligehold samt eftersyn af afmærkning af vejarbejder skal den/de som er ansvarlige for afmærkningen være til stede på arbejdspladsen. Arbejdspladsen skal kunne kontaktes til enhver tid under entreprisens udførelse og tilrettelæggelse via mobiltelefon. Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udførelsen være en dansktalende repræsentant for entreprenøren på arbejdsstedet. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvetion nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orienter medarbejderne om de gældende vilkår. Overholder entreprenøren ikke disse forpligtelser, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne med henblik på at sikre de ansatte, at de ovennævnte ansættelsesvilkår overholdes. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 13 Samvirke med andre entreprenører ad §20 Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB-arbejdsplads. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE Betaling ad §22, stk. 1 Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren oplyst konto. Betaling sker normalt først efter aflevering har fundet sted. Betalingen sker på grundlag af elektronisk faktura fra leverandøren i h.t. Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, nr. 991 af 7. oktober 2004. For arbejder, der betales som regningsarbejde, ydes der ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. For Aabenraa Kommune: Ved anmodning om betaling, gælder det at alle fakturaer skal fremsendes elektronisk i henhold til gældende lovgivning til følgende EAN nummer: 579 800 5101 901 samt påført stedangivelse. Betalingsfristen for entreprisen er 30 kalenderdage efter modtaget faktura. For Tønder Kommune: Ved anmodning om betaling, gælder det at alle fakturaer skal fremsendes elektronisk i henhold til gældende lovgivning til følgende EAN nummer: 5798 0050 30201 samt påført stedangivelse. Betalingsfristen for entreprisen er 30 kalenderdage efter modtaget faktura. ad §22, stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbudets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. For hele entreprisen / den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 14 Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10% af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50% af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i henhold til entreprisesummen. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Entreprenørens hæftelse og forsinkelse ad §25, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 1. For deltidsfristen: 1,0 % af entreprisens tilbudssum, når andet ikke er anført i tilbudslisterne. 2. For færdiggørelsesfristen: 2,0 % af entreprisens tilbudssum, når andet ikke er anført i tilbudslisterne. F. ARBEJDETS AFLEVERING Afleveringsforretningen ad §28, stk. 1 Entreprisen vil kunne afleveres, når den er fuldført i sin helhed uden væsentlige mangler, hvorved forstås mangler, som har betydning for brugen, driften og/eller vedligeholdelsen. Bygherre og entreprenør kan ved flere entrepriser, aftale samlet aflevering. G. MANGLER VED ARBEJDET Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 15 Mangelsansvarets ophør ad §36 Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for jævnhed og profil foretages besigtigelse af arbejdet som ved 1-års eftersyn, jf. AB 92, §37 og 39. Den efter 1 år resterende 2 %'s sikkerhed (jf. AB 92, §6, stk. 4) nedskrives ikke yderligere som følge af ophør af mangelsansvar for jævnhed og profil. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og -ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. Mangelansvarets ophør er som minimum 5 år og regnes altid til en 30. september. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 16 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR ARBEJDSPLADS Supplerende bestemmelser til AAB for arbejdsplads. 1. SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE Entreprenøren skal undgå alle former for skader på eksisterende kørebanebelægninger. 2. AFSÆTNING 2.1 Bygherrens afsætning Til brug for entreprenørens afsætning vil bygherren anvise vejens stationering i længderetningen (kantpæle eller lignende). 2.2 Entreprenørens afsætning Afsætning foretages af entreprenøren. Projekttegninger foreligger almindeligvis ikke, men udleveres såfremt de forefindes. 3. ARBEJDSOMRÅDE, ARBEJDSPLADS OG ADGANGSVEJE Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være retablerede og ryddede. Vejarealer må ikke anvendes til oplagsplads. 4. FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 4.1 Alment Vejstrækningerne vil være normalt trafikerede under udførelsen, eller der kan blive etableret omkørsel efter nærmere aftale med og uden yderligere udgifter for bygherren. Evt. etablering af midlertidige ramper er uden udgifter for bygherren. Ingen arbejder må igangsættes førend godkendt rådighedstilladelse foreligger og kopi er fremsendt på mail til [email protected] / [email protected]. Følgende foranstaltninger skal påregnes udført af entreprenøren inden for entreprisen: • Udarbejdelse af afmærkningsplan til godkendelse hos tilsynet og evt. politet før arbejdets påbegyndelse. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 • Side nr. 17 Afmærkning, afspærring og trafikregulering, herunder opsætning af evt. hastighedsbegrænsningstavler, idet ansvaret for trafikkens afvikling påhviler entreprenøren. Al afspærring og afmærkning skal foretages i overenstemmelse med gældende “vejregler for afmærkning af vejarbejder”, og i øvrigt efter politiets, arbejdstilsynets og tilsynets anvisninger. Al afspærring og afmærkning skal udføres i reflekterende materiale og ved anvendelse af standardtavler. • • Vejarbejdsafmærkninger skal kontrolleres og vedligeholdes af entreprenøren i hele arbejdsperioden, mindst to gange pr. arbejdsdag og mindst en gang på øvrige dage. Skilte skal være solidt fastgjorte, således at de ikke vælter ved vindpåvirkning. Entreprenøren skal føre logbog over udførte tilsyn med afmærkninger. Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved afmærkningen af vejarbejder, kan denne omgående stoppe arbejdet. Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved afmærkningen af vejarbejder, eller hvis det er uopsætteligt, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens regning. Entreprenøren skal ved udlægning nær jernbaneoverkørsler kontakte Banedanmark og aftale nærmere omkring banevagter m.v. Eventuelle udgifter til Banedanmark skal være indeholdt i tilbudssummen. Entreprenøren afregner selv med Banedanmark. 4.2 Materialer Entreprenøren skal levere og vedligeholde afspærringer og skiltning, herunder oplysningstavler(infotavler). 4.3 Orientering af borgere Inden arbejdet på en parcel påbegyndes, skal entreprenøren orientere trafikanter og beboer på den berørte vejstrækning om det forestående arbejde senest 3 arbejdsdage før forventet starttidspunkt. 4.4 Udførelse GÆLDER FOR VARMBLANDET ASFALT: Følgende foranstaltninger skal påregnes udført indenfor entreprisen: Ved udarbejdelsen af vejafmærkningsplaner skal entreprenøren specielt være opmærksom på følgende: • Arbejdspladsens længde: Der kan ikke forventes godkendt længder større end 600 m ved brug af signalanlæg. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 18 • Større længde end 600 m kan i enkelte tilfælde efter aftale med bygherrens tilsyn forventes godkendt, hvis der f.eks. anvendes manuel styring af signalanlæg. • Sidevejstilslutninger: Ved kryds med betydende sideveje skal anvendes manuel styring af signalanlæg. • Ved ÅDT > 3.000 skal der anvendes manuel styring af signalanlæg. • Når arbejdspladsen forlades, skal entreprenøren efterlade pladsen afmærket i henhold til vejreglerne med A35 ”Farlig rabat” med undertavle ”Høj kant” og A99 ”Anden fare” med undertavle ”Afstribning mangler”. Afmærkningen skal kunne påregnes at skulle stå på strækningen i op til 3 uger efter asfaltarbejdets afslutning, hvorefter entreprenøren kan afhente tavlerne. GÆLDER FOR Overfladebehandling (OB): Det påhviler entreprenøren i takt med arbejdets udførelse at levere og opsætte A33 tavler ”Løse sten” suppleret med C55 tavler (50 km/t). Tavlerne opsættes i begge ender af den overfladebehandlede strækning samt i begge vejsider og gentages for hver 500 m og efter alle betydende vejtilslutninger i højre side af vejen i færdselsretningen. Både C55- og A33-tavler skal ligeledes opsættes på alle tilsluttende sideveje. Hvor hastighedsbegrænsningen ophører, skal der opsættes C59-tavler ”Ophør af forbud”. Forvarslingstavler opstilles altid i begge vejsider. Afmærkningen opretholdes, så længe der er risiko for stenslag fra afdækningsmaterialet. Det påhviler entreprenøren at vedligeholde afmærkningen, indtil afmærkningen er unødvendig. Overskydende stenmateriale skal fjernes ved støvsugning inden en uge efter det er udlagt. Det kan være nødvendigt at gentage fejningen, hvis der fortsat er stentab fra belægningen. 4.5 Kontrol Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol ved daglig inspektion, sikre at kravene til færdselsregulerende foranstaltninger bliver overholdt og anføre det på bilag 3 i Tilsynshåndbogen. Konstateres en uforsvarlig forringelse af trafiksikkerheden, skal entreprenøren redegøre for forholdene. Trafiksikkerhed vil være et fast punkt på dagsordenen til evt. byggemøder. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 5. LEDNINGER 5.1 Alment Side nr. 19 På opstartsmødet foretages aftaler om trafikspoler, glatførestationer mv. 6. LABORATORIEFACILITETER Der kræves ikke ved denne entreprise oprettelse af laboratorium. Entreprenøren skal have adgang til godkendt laboratorium og asfaltprøver skal udføres i henhold til SB, AAB og SAB. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 20 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR VARMBLANDET ASFALT Supplerende bestemmelser til AAB for Varmblandet asfalt. 1. ALMENT 1.1 Entreprenørens ydelser Arbejdet omfatter levering og udlægning af asfaltlag samt følgearbejder, som angivet i tilbudslisten. 1.2 Underlag Underlaget vil være den eksisterende belægning på tilbudsdagen. Bygherren kan dog inden arbejdets udførelse foretage reparationer af den eksisterende belægning. Eventuel fjernelse af kørebaneafmærkning(demarkering) for at kunne udføre den nye belægning konditionsmæssig og håndværksmæssig korrekt skal være indeholdt i enhedspriserne for belægningsarbejdet. Fjernelse af kørebaneafmærkningen må normalt tidligst udføres 3 dage inden belægningsarbejdet påbegyndes med mindre andet aftales med tilsynet. Udgifter til rengøring / fjernelse af ukrudt og græsbevoksning på / i eksisterende belægninger skal være indeholdt i tilbudssummen. 1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelser jf. AAB afsnit 1.3. Entreprenøren skal på bygherrens forlangende fremsende specifikationer jf. AAB afsnit 2.2.2 / 2.2.3 inden arbejdets påbegyndelse. Efter aftale med bygherren kan en justering af specifikationen dog finde sted inden arbejdet igangsættes, såfremt entreprenøren finder dette fornødent. Alle specifikationer kan fremsendes pr. e-post til Tønder kommune, [email protected] og Aabenraa Kommune, [email protected]. 1.5 Funktionskrav 1.5.1 Friktionskoefficient Såfremt de i AAB stillede krav til friktionskoefficienten ved måling med ROAR eller tilsvarende udstyr ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt betaling Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 21 for eftervisning af, at tilstrækkelig friktion er opnået, efter at afhjælpning har fundet sted. 1.5.2 Jævnhed i længderetning For alle strækningers overflade gælder, at længdeprofiler skal overholde jævnhedskravene svarende til den tilladte hastighed på den aktuelle strækning. Såfremt de i AAB stillede krav til jævnhed i længderetningen målt med profilograf, eller tilsvarende udstyr ikke er opfyldt, vil entreprenøren, efter at afhjælpningen har fundet sted, blive pålagt betaling for eftervisning af at kravene er opfyldt. 2. MATERIALER 2.1 Råmaterialer 2.1.1 Bindemidler og klæbemidler Bindemidler og klæbemidler skal være i overensstemmelse med de danske ”specifikationer og bituminøse bindemidler til vejformål”. Valg af bitumenhårdhed og ansvaret herfor påhviler alene entreprenøren, uanset hvad bygherren eventuelt måtte have anført herom i udbudsmaterialet. Det endelige valg af bindemiddel meddeles bygherren, inden arbejdets igangsættelse. Bitumen må ikke have skadeligt parafinindhold. 2.1.2 Stenmateriale Generelt for slidlag Tætgraderede slidlag Til grovfraktionen (> 2 mm) skal bortset fra lyst tilslag og filler anvendes klippeskærver. Åbentgraderede slidlag (PA å, AB å, DA og TB k) samt SMA I den samlede mængde skal indgå en bestanddel støttefiller i en mængde, der sikrer ensartethed af belægningernes udseende og tekstur. Slidlag med elektroovnsslagger. Til samtlige fraktioner bortset fra lyst tilslag og filler anvendes elektroovnsslagger. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 2.2 Varmblandede asfaltmaterialer 2.2.1 Lyst tilslag: Side nr. 22 Alle slidlag på belyste veje skal opfylde kravet til belyst vej og alle slidlag på ikke belyste veje skal opfylde kravet til ubelyst vej, som anført i TBL. 3. UDFØRELSE 3.1 Bassinreparationer og Afretning/ opretning: Afretning/opretning samt udskiftning af belægning skal være afsluttet minimum 2 dage før udførelse af belægningsarbejdet. Bassinreparation/Bassinfræsning består i bortfræsning af beskadiget asfaltbelægning og genopfyldning med varmblandet asfaltmateriale. Udskiftning af eksisterende belægning skal kunne foretages i varierende bredder/ dybder afhængigt af skadens omfang. Minimumsbredder for fræserudskiftninger vil være 30 cm. Bindemidlet i af- og opretningsmaterialet skal så vidt muligt have samme hårdhed som bindemidlet i slidlaget. Samlinger ved både bassinreparation / Opretning forsegles i bredde af 20 cm. 3.2 Transport Hvor der af hensyn til arbejdets konditionsmæssige udførelse kræves transport på ladvogne med isoleret lad, skal dette ske uden ekstra betaling. Materialerne skal altid være dækket med presenninger. 3.3 Klæbning Som klæbemiddel skal anvendes bitumenemulsion. Der må ikke foretages klæbning i regnvejr. Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til underlagets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Klæbede arealer må ikke henligge uafdækkede efter arbejdstid ophør. Klæbede arealer skal friholdes for trafik. Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle eller lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning efter anvisning af bygherrens tilsyn. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 3.4 Side nr. 23 Udlægning Der må ikke foretages udlægning i regnvejr eller på våde vejbaner. Når ikke andet er aftalt, skal maskinudlægninger tilrettelægges således, at belægninger hver dag ved arbejdstids ophør er udført i hele kørebanens bredde. Håndudlægning skal begrænses til det mindst muligt. Udlægningen skal i så vid udstrækning som teknisk muligt foregår maskinelt uden væsentlig afblanding og endvidere så kontinuerligt, og med så få samlinger, som muligt. I rundkørsler og vejkryds skal alle kørespor maskinudlægges. Sideanlæg, offentlige og private veje, overkørsler til ejendomme samt markoverkørsler udføres med samme type belægning som primærbelægningen, med mindre andet er anført i tilbudslisten, eller aftales med bygherrens tilsyn. Alle entreprisegrænser, både i længde- og tværretning, aftales med bygherrens tilsyn. 3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende. 3.5.3 Samlinger: Alle længde- og tværsamlinger skal forsegles med min. 350 g/m² bitumenemulsion (50%) i en bredde af ca. 200 mm. Forseglingen skal udføres i takt med at belægningsarbejdet færdiggøres. Tværsamlinger/dagsskar i åbent land må normalt ikke placeres ud for bebyggelse. Tilslutninger: Tilslutninger til eksisterende slidlag skal ske ved affræsning i den eksisterende belægning, så den nye belægning kan udlægges i fuld tykkelse op mod eksisterende belægning og således, at overgangen mellem de to belægninger ikke mærkes som en ujævnhed af trafikanterne. Tilslutningsfræsning skal være indeholdt i enhedspriserne for belægningsarbejdet. For ABB/GAB-belægningernes vedkommende udføres affræsning i en dybde af min. 40 mm. Således affræsede belægningsarealer må ikke efterlades med skarpe, høje kanter til gene for trafikken, og må max udføres 2 dage inden belægningsarbejdet påbegyndes. Det samme er gældende for fremkomne kanter ved tilslutningsveje i forbindelse med udlægning af belægninger. Der skal ved sådanne kanter etableres ”bløde” overgange ved hjælp af midlertidigt anbragt pulverasfaltmateriale, og en højdeændring skal afmærkes med advarselstavle A 37 ”Ujævn vej”. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 24 Ved alle overkørsler og overgang over kantsten, skal eksisterende ramper fjerne og retableres. Affræset materiale samt asfaltrester skal bortskaffes af entreprenøren inden arbejdspladsen forlades. 3.5.4 Dæksler: I forbindelse med højderegulering af rendestensriste anbringes ristenes stænger vinkelret på kantstensflugten og med hængslet i front mod kørselsretning. Højderegulering af dæksler og riste aftales med bygherrens tilsyn. Brønde skal renses for nedfaldne asfaltmaterialer mv. Brøndgods til udskiftning, der fremgår af TBL leveres af bygherren og skal afhentes på hhv. Tønder Kommunes lagerplads, Adelvadvej 3, Tønder eller Aabenraa Kommunes lagerplads, Mellemvej 33, Aabenraa. 4. KONTROL 4.1 Alment 4.1.1 Prøvningsmetoder til bestemmelse af bitumenindhold skal ske ved ”Afbrændingsmetoden”, og prøvningen skal udføres i henhold til DS/EN 12697 –39. 4.2 Dokumentation af kontrol Prøver af receptsammensatte stenmaterialer og færdig produktion skal på forlangende stilles bygherren til disposition for hver entreprise. Såfremt bygherrens laboratorium foretager stikprøvekontrol under udlægningen, påhviler det entreprenøren at lukke eventuelle borehuller. Dagsrapporter, kontrolskemaer og vejsedler ifølge tilsynsbogen udfyldes og afleveres til tilsynet. Entreprenøren skal føre logbog som viser hvilke reparationsarbejder / følgearbejder er udført hvor. Logbogen skal indeholde oplysninger om benyttede arbejdsmetoder, materialetyper, mængder mm. samt reference til kontroldokumentation, Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 4.3 Kontrol ved entreprisestørrelse II 4.3.1 Forholdsregler ved prøvninger Side nr. 25 Ved borekerner, der udtages i forbindelse med kontrol, skal lagtykkelsen anføres, og der skal desuden anføres om klæbningen af den udlagte belægning er intakt. Til bestemmelse af bitumenindhold og stenmaterialets korrektionsfaktor skal der anvendes samme ovn. Stenmaterialets korrektionsfaktor skal oplyses på specifikationen. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG.3 Afregning Samtlige udgifter for de i SAB Varmblandet asfalt under afsnit 3 anførte arbejder, der ikke fremgår af tilbudslisten, skal være indeholdt i enhedsprisen for belægningsarbejdet. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 26 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR KOMBILAG (KB) Supplerende bestemmelser til AAB for Varmblandet asfalt (supplerende). 1. ALMENT Kombilag anvendes som erstatning for GAB 0, når der er ønske om anvendelse af en blødere bitumen og en forlænget levetid før overlæg med et egentligt slidlag. De udførte lagtykkelser bør følge samme retningslinier, som er gældende for GAB 0. 1.4 Genbrug på værk. Der kan iblandes op til 50 % genbrugsmaterialer. 2.2 Varmblandede asfaltmaterialer Bemærkningen til skemaet for Marshallkriterier ”2) Ved stærk trafik større end 10.000 ÅDT kan bitumen 70/100 anvendes” skal udelades. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 27 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR OVERFLADEBEHANDLING Supplerende bestemmelser til AAB for Overfladebehandling. 1. ALMENT For at minimere risikoen for de almindeligste gener ved overfladebehandling – gennem svedning og stentab – og samtidig gøre det muligt at kunne anvende overfladebehandling på stærkere trafikerede veje, ønskes overfladebehandling udført med tværfordeling af stenmaterialer og/eller bindemiddel afhængigt af forholdene. 1.1 ENTREPRENØRENS YDELSER Entreprenøren skal senest 3 uger inden arbejdets påbegyndelse fremsende en specifikation (arbejdsrecept) over tværfordeling af bindemiddel. Efter aftale med bygherren kan en justering af arbejdsrecepten dog finde sted inden arbejdet udføres, såfremt entreprenøren finder dette fornødent. 1.2 Underlag Underlaget vil være den eksisterende belægning på tilbudsdagen. Bygherren kan dog inden arbejdets udførelse foretage reparationer af den eksisterende belægning. Udgifter til rengøring / fjernelse af ukrudt og græsbevoksning i / på den eksisterende belægning skal være indeholdt i tilbudssummen. 2. MATERIALER 2.2 Overfladebehandling, råmaterialer 2.2.1 Bindemidler og klæbeforbedrer Oplysninger om bindemidler der skal være arbejds- og miljørigtige emulsioner og klæbeforbedrer skal fremgå af tilbuddet. 2.2.2 Stenmaterialer Hvor entreprenøren påregner at anvende restprodukter, syntetiske materialer eller andre industriprodukter, skal oprindelsessted angives. Sådanne produkter kan kun anvendes efter bygherrens godkendelse. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 28 Godkendelse kan kun forventes, såfremt det over for bygherren godtgøres, at sådanne produkter opfylder de samme kvalitetsegenskaber som de materialer, de erstatter. 3. UDFØRELSE 3.2 Overfladebehandling Sprederampen skal være indrettet således, at varieret tværfordeling af bindemidlet kan udføres. Entreprenøren skal ved entreprisens påbegyndelse kontrollere og dokumentere, at udspredning af bindemiddel sker i overensstemmelse med aftalt arbejdsrecept. Afvigelsen fra arbejdsrecepten må maksimalt udgøre 15 % pr. 125 mm af tværprofilet. Kontrolmetoden skal aftales med bygherren. 3.2.1 Kanter, samlinger, dæksler og lignende. Kanter af den færdige overfladebehandling skal følge kanten af eksisterende belægning inkl. vigepladser, indstik i indkørsler m.v. Brønde og rendestensriste skal afdækkes under udførelsen og efterfølgende evt. renses for rester af bindemidlet og skærver. Brøndgods til udskiftning leveres af bygherren som beskrevet under SAB, Varmblandet asfalt, pkt. 3.5.4. 4. KONTROL 4.2 Dokumentation af kontrol Dokumentation for kontrol af tværfordeling af bindemiddel skal fremsendes til bygherren samme dag, som kontrollen udføres. Dagsrapporter, kontrolskemaer og vejsedler ifølge tilsynsbogen udfyldes og afleveres til tilsynet. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 5. Afhjælpning 5.1 Afhjælpningsforanstaltninger Side nr. 29 Reparationsmaterialer med sammensætning forskellig fra de oprindelige vil kun blive godkendt, såfremt det dokumenteres, at de oprindelige materialer ikke kan fremskaffes. I almindelighed skal belægningen udskiftes på arealer, hvor de stillede krav ikke er opfyldt, såfremt belægningen ikke på anden måde opfylder disse. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG.3 Afregning Der reguleres ikke for bindemiddelforbrug i forbindelse med udførelse af overfladebehandling. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 30 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR PLET – OB Supplerende bestemmelser til AAB-Overfladebehandling. 1. ALMENT Ved partiel OB forstås pletvis udsprøjtning af polymermodificeret emulson/bitumen afdækket med skærver. 2. MATERIALER Stenmaterialet skal være 2/5 og 5/8 knuste granitskærver. 3. UDFØRELSE 3.2 Generelt Arbejdet udføres maskinelt. Reparationsbredden er varierende, men er min. 30 cm. Overskydende stenmateriale skal fjernes ved støvsugning inden 2 døgn efter det er udlagt. Det kan være nødvendigt at gentage fejningen, hvis der fortsat er stentab fra belægningen. Vedr. færdselsregulerende foranstaltninger henvises til SAB, arbejdsplads afs. 4.4. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 31 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR REMIX Supplerende bestemmelser til AAB for Varmblandet asfalt. Definition. Remix er en vejvedligeholdelsesmetode med varmt genbrug af gamle asfaltbelægninger i indtil 45 mm´s dybde. Den tilførte varme har så stor en dybdeeffekt, at det remixede asfaltlag kan udlægges direkte på underlaget, varmt i varmt. Remix metoder: • • • Remix Remix Plus Remix Bindelag 1. ALMENT 1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse De i AAB anførte entreprisestørrelser udgår og erstattes af nedenstående: Entreprise I: Mindre arbejder indtil 10.000 m2. Entreprise II: Større arbejder over 10.000 m2. 1.4 Genbrug Det i AAB anførte udgår og erstattes af nedenstående: Entreprenøren skal senest 4 uger inden arbejdets udførelse udføre en undersøgelse af den eksisterende asfaltbelægning for at kunne dokumentere, at bygherrens krav til slutproduktet kan opnås. Entreprenøren skal foretage opboring af en asfaltkerne i fuld dybde pr. 500 m, dog min. 12 borekerner, og foretage en analyse af disse. Udarbejdelse af analysen skal være indeholdt i enhedsprisen. Analysen skal som minimum indeholde: • • • • • • Borekernebeskrivelse. Sigteanalyse. Bitumenprocent. Bitumenfyldning. Penetration + K&R. Stendensitet. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 32 Ud fra analysen vælges tilsætningsmaterialet / plusmaterialet, hvorefter Remix – recepten fastlægges. Entreprenøren skal endvidere foretage en beskrivelse af borekernerne og tage foto af disse for at dokumentere om den udvalgte remix – løsning er egnet. Remix Metoden bør vælges fra, hvis Penetration er < 20-25 i den eksisterende asfaltbelægning. Remix Plus Metoden bør vælges fra, hvis Penetration er < 20-25 i den eksisterende asfaltbelægning. Remix Bindelag Der skal foretages ekstra klæbning imellem eksisterende asfaltbelægning og det remixede asfaltlag. Ved trafiktal med Æ10 over 500 skal penetrationen i tilsætningsmaterialet, ved tilsætning over 40 kg/m2, nøje overvejes. Idet der ikke i praksis sker en sammenblanding af bindemidlet fra de gamle og de nye asfaltmaterialer. Dette sker derimod ved genindvindingen. 2. MATERIALER 2.1 Råmateriale 2.1.1 Bindemidler og klæbemidler Remix Bindelag I tilsætningsmaterialet skal anvendes 0,2 % klæbeforbedrer. 2.1.2 Stenmaterialer Remix Bindelag Til grovfraktionen (≥ 2 mm) i tilsætningsmaterialet skal anvendes klippeskærver. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 2.2 Side nr. 33 Varmblandede asfaltmaterialer Generelle krav til Remix. Til alle volumetriske beregninger anvendes densiteterne for bitumen og stenmaterialer samt disses indbyrdes masseforhold Kornkurve: Type 8 11 16 Maks. korn: 8 mm 11,2 mm 16 mm 2 mm sigte Maks. 55 % Maks. 55 % Maks. 55 % 3 – 12 % 3 – 12 % 3 – 12 % 0,063 mm sigte Marshall: Stabilitet > 5000 N > 5000 N Deformation 1 – 5 mm 1 – 5 mm 1–7% 1–7% 65 – 93 % 60 – 93 % Hulrum Bitumenfyldning Komprimeringskontrol: Hulrum efter tolerance: Komprimering efter tolerance Maks. 9,0 % Min. 95,0 % Ovenstående krav er gældende ved veldefinerede og ensartede asfaltbelægninger. Ved udefinerede og meget lappede asfaltbelægninger skal metoden / kravene nærmere overvejes. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 34 Generelle krav til Remix Plus. Remix laget: Kornkurve: Maks. korn: 2 mm sigte Plus laget: Som generelle krav til Remix Som generelle krav i AAB for slidlagsmaterialer Som generelle krav til Remix Som generelle krav i AAB for slidlagsmaterialer 0,063 mm sigte Marshall: Stabilitet Deformation Hulrumsprocent Bitumenfyldning Komprimeringskontrol: Hulrum efter tolerance: Komprimering efter tolerance Maks. 9,0 % (Se bemærkning) Min. 95,0 % (Se bemærkning) Bemærkninger: Bestemmelse af asfaltdensitet på borekerner: Asfaltdensiteten af borekernen bestemmes af hele kernen inkl. Plus-laget. Der måles højde af Plus-laget og Remix-laget, hvorved total højden af borekernen fremkommer. Hulrum. Ved beregning af hulrum, korrigeres Bitumen %, Stendensitet, Bitumendensitet, ud fra højden af Plus-laget og Remix-laget. Komprimering: For hver enkelt borekerne findes den teoretiske Marshall værdi, ud fra højden af Plus-laget og Remix-laget. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 35 Generelle krav til Remix Bindelag. Kornkurve: Type 11 16 11,2 mm sigte 8 mm sigte < 92 % < 92 % 5,6 mm sigte 40 – 70 % 30 – 65 % 2 mm sigte 30 – 50 % 25 – 45 % 0,063 mm sigte 4 – 12 % 3 Marshall: Stabilitet > 6000 N Deformation 1 – 5 mm Hulrum 1–6% Bitumenfyldning 65 – 93 % Komprimeringskontrol: Hulrum efter tolerance: Min. 8,0 % Komprimering efter tolerance 4. KONTROL 4.2 Dokumentation af kontrol – 12 % Min. 95,0 % Entreprisestørrelse I Entreprenøren skal dokumentere produktionskontrolresultater for bitumenprocent og sigtekurve. Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 36 4.3 Kontrol ved entreprisestørrelse II 4.3.2 Det i AAB anførte skema udgår og erstattes af nedenstående: Udtagningsplan for de første 2 dages udlægning: Prøvning Antal Remix/Remix Plus laget Binderlag Bitumenprocent Dagligt 2 stk. 2 stk. Kornkurve Dagligt 2 stk. 2 stk. Stenmaterialets Dagligt 2 stk. 2 stk. densitet Marshall prøvning Dagligt 2 stk. 2 stk. KomprimeringsDagligt 1 pr. 800 m2, 1 pr. 800 grad af belægmin 6 stk. m2, min 6 ning stk. Hulrum i belægDagligt 1 pr. 800 m2, 1 pr. 800 ning min 6 stk. m2, min 6 stk. Refleksionsfaktor I alt 1 stk. Blødhedspunkt K&R og Pen 4.3.3 I alt Tilsætning 2 stk. 2 stk. 1 stk. Det i AAB anførte skema udgår og erstattes af nedenstående: Udtagningsplan for de efterfølgende dage. Prøvning Antal Remix/Remix Binderlag Bitumenprocent Dagligt 2 stk. Plus laget Tilsætning 2 stk 1 stk. 1 stk. Kornkurve Dagligt 2 stk. 2 stk Stenmaterialets densitet Marshall prøvning Komprimeringsgrad af belægning Hulrum i belægning Antal 2 stk 1 stk./dag Dagligt Dagligt 2 stk. 1 pr. 800 m2 1 stk. 1 pr. 800 m2 Dagligt 1 pr. 800 m2 1 pr. 800 m2 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Bilag 1 Side nr. 37 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Bilag 2 Side nr. 38 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Bilag 3 Side nr. 39 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Bilag 4 Side nr. 40
© Copyright 2024