אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה ת.ד 653 .באר-שבע 84105 הקמת מרכז סימולציה מעל בנין דייכמן בפקולטה למדעי הבריאות מכרז מס' 273/2013 חוברת א' דצמבר 2013 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה ת.ד 653 .באר-שבע 84105 הקמת מרכז סימולציה מעל בנין דייכמן בפקולטה למדעי הבריאות מכרז מס' 273/2013 חוברת א' דצמבר 2013 אוניברסיטת בן – גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מכרז מס202/2013 . נשוא העבודה הקמת מרכז סימולציה מעל בניין דייכמן באוניברסיטת בן גוריון הפקולטה למדעי הבריאות. רשימת מתכננים אדריכלות : עדה כרמי -מלמד אדריכלים רח' קפלן ,17ת"א 64734 6912112-03 טל: פקס6912108-03 : קונסטרוקציה : רועי אסף יהודה הנחתום 4בית בלטק באר שבע 08-6272177 טל: פקס08-6272188 : איטום : אדוארדו ביטלמן רח' עציון 8רעננה טל'09-7741595 : פקס09-7741868 : תברואה וסופרפוזיציה : אריה שוורץ רח' יהודה הנחתום ,4באר שבע טל 08 – 6281292 : פקס08 - 6285920 : חשמל : אינג' י .אהרוני הנדסת חשמל בע"מ רח' יהודה הנחתום 4 ,באר שבע טל 08 – 6238774 : פקס08 – 6238776 : אלומיניום : דודו קלינגר -ת.ד .א.ק. חוות מעין הנעורים רמת נגב 85515 טל 08-6571931 : פקס08-6571857 : יועץ אבן : אמנון תאני – אס.סטון בע"מ ת.ד 116 .סביון לתאני אמנון טל 03-6351016 : פקס 03-5340975 : מיזוג אוויר : ויסוקר שטרן הבורסקאי ,1באר שבע טל 08 - 6650582 : פקס08 - 6652047 : מעליות : ניב אוברמן – ניב -וולנסקי רח' קהילת סלוניקי 11תל אביב טל 03 – 6488831 : פקס03 – 6489687 : אקוסטיקה : מ.ג .יועצים לאקוסטיקה בע"מ רח' בן גוריון ,42/4הרצליה טל 09 – 9553858 : פקס09 – 9541131 : בטיחות : ש .נתנאל רח' לוי משה 11ראשון לציון טל' 03-9534040 : פקס 03-9616501 : מיקלוט : קאמ"ן רח' קרניצי ,11רמת גן טל' 03 - 6700198 : פקס 03 - 6701004 : נגישות נכים : זאב גור מרכז הנגב -באר שבע טלפקס 08 - 6496810 : מולטימדיה ובטחון : ארכימדס רח' סוקולוב ,76נתניה טל09 – 8617077 : פקס09 - 8617076 : כמויות ,מפרטים ועריכת מכרז : ש.מ.מ .מהנדסים יועצים בע"מ רח' קרליבך – 14ת"א טל' 03 – 5611492 : פקס 03 - 5613518 : ניהול ופיקוח : אשל הנדסה מרכז הנגב – 9באר שבע טל 08 - 6489402: פקס08 – 6489382 : פברואר 2013 מכרז זה מכיל את המסמכים הבאים: המסמך מסמך מצורף מסמך א'1 הזמנה להציע הצעות מסמך א'2 דוגמת חוזה לביצוע העבודה +נספח ביטוח קבלן +הסכם לקיצור תקופת התיישנות + נספח ערבות בנקאית מסמך ב' חוזה ממשלתי -נוסח תשס"ה 2005מדף 3210 מסמך ג'1 תנאים כלליים מסמך ג'2 מפרטים מיוחדים מסמך ד' כתב כמויות מסמך ה' רשימת תוכניות מסמך ו' מסמך ז' הוראות הממונה על הביטחון + הוראות הממונה על הבטיחות מפרט יועצי האקוסטיקה מסמך ח' פרטים לעבודות איטום מסמך ט' מסמך י' מסמך שאינו מצורף כל המפרטים והתקנים של מת"י הנוגעים לביצוע העבודה. המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין בהוצאת משרד הביטחון – המהדורה האחרונה המעודכנת ליום הוצאת המכרז: מספר שם הפרק 00 מוקדמות וכן פרקים אחרים של המפרט הכללי הבינמשרדי אשר יש בהן הוראות הקשורות לביצוע עבודות מסוג העבודות שבחוזה זה ,כולל אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים למפרטים הכלליים. בנוסף פרק – 22אלמנטים מתועשים יבוצע גם על- פי מדריך לביצוע מחיצות גבס של מרכז הבניה הישראלי. נספחים כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון .המפרטים הכלליים לעיל שלא צורפו ואינם ברשותו של הקבלן ניתן לרכשם בהוצאה לאור של משרד הבטחון ,רח' הארבעה ,הקריה ,תל-אביב.כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד את מסמכי החוזה ,בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. הצהרת הקבלן הק בלן מצהיר בזה ,כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה ,קראם והבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה ,והינה חלק בלתי נפרד ממנו. הערה המפרטים הכלליים המצוינים לעיל ,שלא צורפו למכרז/חוזה זה ואינם ברשותו של הקבלן ,ניתנים לאיתור באינטרנט ,אתר משרד הביטחון ( http://www.online.mod.gov.ilמידע לספק – בינוי – מפרטי בינוי). _____________ חתימת הקבלן אוניברסיטת בן -גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך א'1 הזמנה להציע הצעות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מכרז פומבי מס' 273/2013 הקמת מרכז סימולציה בפקולטה למדעי הבריאות הוראות כלליות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (להלן" :האוניברסיטה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות להקמת מרכז סימולציה בפקולטה למדעי הבריאות כמפורט במסמכי המכרז (להלן" :השירות" ו"-המכרז" ,בהתאמה). 1 רקע: א .הקמת מרכז סימולציה מעל בנין דייכ מן בפקולטה למדעי הבריאות (לצד ביה"ח סורוקה) .בשתי קומות ,בשטח כולל של כ 1500 -מ"ר לרבות שלד ,עבודות גמר ,עבודות במעליות ,מערכות מיזוג אויר ,חשמל ומנ"מ ותברואה ועבודות אחרות .הכל בקומות שיתווספו וכן התאמות ושינויים בקומות הקיימות. ב .אומדן גלוי: .1 .2 .3 .4 במכרז זה מצורף אומדן גלוי ,כחלק ממסמכי המכרז ,להתרשמות המציעים מהיקף העבודות ואופיין הצפוי. על המציעים למלא הצעה משלהם ,במקום המיועד לכך ,בכתב הכמויות ולא לצד האומדן או בהתייחס אליו. האוניברסיטה לא קבעה שיעורי מינימום או מקסימום להצעות ביחס לאומדן .יחד עם זאת לאוניברסיטה שמורה הזכות לפסול הצעות שימצאו בסטייה בלתי סבירה לדעתה ,ביחס לאומדן הגלוי. בכל מקרה ,האומדן וכתבי הכמויות ניתנים לשם התרשמות בלבד .הם אינם מחייבים את האוניברסיטה לכמות או מחיר כל שהם ותשלום בגין הביצוע יהיה בהתאם למדידות בפועל. טבלת ריכוז תאריכים: 2 להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז: פעילות תאריך שעה 29/12/2013 12:00 09/01/2014 12:00 26/01/2014 12:00 מועד קיום מפגש מציעים (השתתפות חובה) מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי המכרז ,יגברו המועדים המצוינים בטבלה. תנאים להשתתפות: 3 רשאים להגיש הצעה ,אך ורק מציעים העומדים בכל הדרישות כמפורט בנספח א' למכרז זה וכן עונים על כל הדרישות הבאות: א) ב) ג) ד) המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כחוק. רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין. אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים ,התשי"ג – 1953-עמידה בדרישות התקן. למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-והתקנות על-פיו לרבות אישורי ניהול ספרים. המסמכים והגשתם: 4 "מסמכי המכרז" כוללים: א) מכרז זה על נספחיו וכל מסמך הנדרש בהם. ב) הסכם על נספחיו (לרבות תוכניות ושרטוטים ,אם צורפו). ג) תשובות בכתב לשאלות הבהרה (אם יהיו). ד) פרוטוקול מפגש מציעים (אם יהיה). ה) מעטפה להגשת ההצעה. 5 מסמכי המכרז הנם רכוש האוניברסיטה והם מושאלים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד .המציע אינו רשאי לעשות כל שימוש במסמכי המכרז מלבד הגשת הצעתו .על המציע להשיב את מסמכי המכרז לאוניברסיטה עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,בין אם בחר להגיש הצעתו ובין אם לאו. 6 מציע המבקש לקבל את מסמכי המכרז ,ימסור לאוניברסיטה את פרטי הקשר עימו ,לצרכי מכרז זה. שאלות הבהרה ,שינויים במכרז ומפגש מציעים /סיור קבלנים: 7 שאלות הבהרה בקשר עם המכרז ניתן להעביר בכתב בלבד ,על פי הפרטים כאמור בנספח א' למכרז זה .תשובות בכתב לשאלות ההבהרה (ככל שהאוניברסיטה תמצא לנכון להשיב להן) ,יפורסמו באתר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת( http://www.bgu.ac.il/bids :להלן" :אתר האינטרנט") .התשובות יחשבו כחלק ממסמכי המכרז .לא יהיה כל תוקף לתשובה או לכל מענה שאינו בכתב. 8 האוניברסיטה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לאחר פרסום המכרז ,להודיע על תיקונים ,הבהרות ,שינויים ותוספות בתנאי המכרז ,ומעת שהודיעה על כך יהוו אלו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .המציע יצרף למסמכי הצעתו את הודעת האוניברסיטה וכל מסמך שהוסף כאמור ,כשהם חתומים בחתימתו ,לאישור קבלתם, הבנתם ,והבאת האמור בהם בחשבון במסגרת הצעתו. 9 מפגש מציעים /סיור קבלנים יתקיים במועד ובמקום כאמור בנספח א' למכרז זה .השתתפות נציג מטעם המציע במפגש הנה חובה אם נקבע כך בנספח א' ,אך בכל מקרה האוניברסיטה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבל גם הצעה ממציע שלא נכח במפגש .אם תמצא האוניברסיטה לנכון לערוך פרוטוקול למפגש ,הוא יפורסם באתר האינטרנט ויהווה אף הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בכל מקרה ,לא תהיה טענה למציע ,כי לא נתאפשר לו לבחון את השירות המבוקש וכל פרט אחר בקשר לאספקת השירות נשוא מכרז זה. 10שינויים ,הבהרות ועדכונים ופרוטוקול סיור כאמור לעיל ,יפורסמו באתר האינטרנט ועל המבקשים להשתתף במכרז ,לעקוב אחר העדכונים באתר כאמור לעיל. במכרזים בהם יתאפשר הדבר ,ניתן יהיה להרשם לקבלת נתונים על המכרז ,לדואר האלקטרוני של המתמודד. בכל מקרה ,גם אם יתאפשר משלוח הודעות לדואר האלקטרוני ,חובת המבקש להתמודד במכרז ,לוודא באתר האינטרנט ,בטרם הגשת ההצעה ,האם נערכו שינויים כל שהם למכרז ,לפני ולקראת המועד האחרון להגשת ההצעות ול א תהיה למבקש להתמודד ,כל טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה בגין אי משלוח הודעות לדואר אלקטרוני ,בקשר למכרז. הגשת הצעות: 11מציע המבקש להגיש הצעתו ,נדרש להגישה על גבי מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי האוניברסיטה ,לחתום בתחתית כל עמוד בכל אחד ממסמכי המכרז ,להכניסם יחד עם יתר המסמכים הדרושים כאמור במכרז זה, למעטפת ההצעה ולסגור את מעטפת ההצעה .אין לכתוב או לסמן דבר על גבי מעטפת ההצעה מלבד מספר המכרז ונושא המכרז. מובהר בזאת ,כי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה (ככל שיוצגו) משמשים לעיון בלבד ואין להשתמש בהם לצורך הגשת ההצעה במכרז. כללו מסמכי המכרז דיסק להגשת ההצעה במדיה מגנטית – יחולו ההוראות הבאות: א) המציע ימלא את כתב הכמויות באופן ממוחשב על גבי הדיסק. ב) לאחר השלמת הכנת ההצעה על גבי הדיסק – יש להוציא תדפיס הכולל את המכפלות והסיכומים ולחתום על התדפיס בהתאם לחתימה הנדרשת על כלל מסמכי ההזמנה. ג) בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה על גבי הדיסק לבין מחיר היחידה על גבי התדפיס – יקבע מחיר היחידה כפי שנמצא על גבי התדפיס. 12על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך ,במקום ובמועד כאמור בנספח א' למכרז זה .אין לשלוח הצעות בפקסימיליה ,בדואר ,בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת .הצעה שתשלח כאמור -תפסל על הסף .על המציע להביא בחשבון ,עיכוב אפשרי בשל הבידוק הביטחוני בקמפוס. 13הצעת המציע תהיה בתוקף במשך 4חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות .מובהר כי גם לאחר שהאוניברסיטה תתקשר בהסכם עם מציע כלשהו (אם תתקשר) ,ותודיע למי מהמציעים כי הצעתו נדחתה ,לא יפקעו הצעות שהוגשו על פי מכרז זה ולא זכו ,במשך התקופה האמורה .ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה ,למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא לפועל ,מכל סיבה שהיא ,או יבוטל ע"י האוניברסיטה בתוך 4חודשים מיום תחילתו .בחלוף המועד האמור ,תהיה ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו. 14המחירים בהם נקב המציע בהצעתו אינם צמודים לכל מדד בכל דרך ,ההצמדה תהיה בהתאם להוראות ההצמדה בהסכם המצורף ,ככל שישנן. 15הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי המכרז ובחר לתת להם את הסכמתו ,באופן מלא ושלם. בחינת ההצעות: 16פרט לציון המחירים ו/או שיעורי ההנחות המוצעים וחתימת המציע ,לא ישנה המציע דבר ממסמכי המכרז בכל דרך ,לרבות ע"י מחיקה ,השמטה ,תוספת ,תיקון או הסתייגות ,בין במסמכים עצמם ובין במכתב נפרד ,ואם עשה זאת -האוניברסיטה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול את הצעתו של המציע או להתעלם מכל שינוי כאמור ולראות בהצעת המציע כהצעה בלתי מסויגת; במקרה של אי הצגת מחיר ו/או שיעור הנחה ליד סעיף כל שהוא תהיה האוניברסיטה רשאית לראות כאילו המחיר כלול ביתר הסעיפים. במקרה של אי התאמה אריתמטית בין מחיר היחידה לבין מכפלתו במספר היחידות ,המחיר הקובע לבחינת ההצעה הנו מחיר היחידה והאוניברסיטה תהיה רשאית לתקן את תוצאת המכפלה בהתאם ולמציעים לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך. 17האוניברסיטה רשאית (אך אינה חייבת) שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה עונה על תנאי מכרז זה ומסמכי המכרז ,ובין היתר ,מבלי לפגוע בכלליות האמור ,בהצעה שלא צורפו לה כלל המסמכים המפורטים במכרז זה. מבלי להטיל כל חובה על האוניברסיטה לעשות כן ,רשאית האוניברסיטה לדרוש ממגישי ההצעות ו/או מי מהם, בכל שלב בבחינת ההצעות ,נתונים נוספים ו/או השלמת נתונים ו/או אישורים נוספים ו/או השלמת אישורים ו/או הבהרות ו/או פרטים נוספים כפי שתמצא לנכון. 18האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר (או היקרה ביותר – לפי העניין) או כל הצעה שהיא וההכרעה נתונה לשיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של האוניברסיטה .האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי בשלמותה ,והיא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבל הצעה בחלקה או לסייגה בסייגים ואף לפצל את הביצוע בין מספר מציעים ו/או קבלנים/ספקים אחרים. בהתאם לדין ,ואם צוין כך במפורש בנספח א' למכרז זה -האוניברסיטה תהא רשאית אך לא חייבת ,לנהל מו"מ עם מגישי ההצעות ,כולם או חלקם ,לגבי כל תנאי הצעתם ו/או חלקם .בין היתר תהיה האוניברסיטה רשאית לאפשר למציע אחד או יותר ,להגיש הצעות עדכון להצעותיהם ,בין היתר לעניין הנחה כללית או לעניין הוזלה במחירי הצעותיהם המקורית .מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי אם יתאפשר למציע להגיש הצעת עדכון, לא יהיה בהגשת הצעת העדכון כדי לשחרר את המציע מהתחייבויותיו הכלולות בהצעתו המקורית .הצעות עדכון ,אם תתבקשנה ,תוגשנה במעטפות סגורות ותוכנסנה לתיבת המכרזים במועד כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה .האוניברסיטה שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם הזוכה ,לאחר בחירתו. 19לצורך בחינת האפשרות להתקשר בהסכם עם מי מהמציעים ,רשאית האוניברסיטה לשקול בין היתר גם את השי קולים הבאים :המחירים ו/או שיעורי ההנחות המוצעים ,טיב פריטי ההצעה ,איתנות פיננסית ויכולת כלכלית של המציע ,ניסיון מוכח של המציע ,ניסיון שלילי ,ניסיון עבר עם המציע ,המלצות ,אמינות ,מוניטין המציע וכל שיקול רלוונטי אחר שתימצא לנכון ,לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .מובהר בזאת כי האוניברסיטה רשאית לתת משקל לכל פרמטר בהצעה. 20האוניברסיטה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות .במקרה כזה ,תפורסם הודעה כנדרש. 21האוניברסיטה רשאית ,בכל שלב ומכל סיב ה שהיא ,לבטל מכרז זה או חלקים ממנו או לפרסם מכרז חדש (בנוסח זהה או שונה) ,מבלי שתחויב בתשלום פיצוי כלשהו למציעים ,לרבות המציע בעל ההצעה הזולה ביותר. המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים ,בביטול המכרז כאמור .כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האוניברסיטה קבעה לעצמה הערכה תקציבית בדבר עלותו המשוערת של השירות והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף אחת מן ההצעות אם אלו אינן סבירות -על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט -ביחס לאומדן. כללי: 22ההסכם נשוא מכרז זה ישתכלל עם חתימת מורשי החתימה של האוניברסיטה על ההסכם .המציע מתחייב כי אם תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה ,ישלים בתוך 7ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה או במועד מאוחר יותר לפי החלטת האוניברסיטה ,את כל האישורים וימציא כל מסמך נדרש נוסף .אין באמור לעיל בכדי לגרוע מתוקף התחייבותו של המציע בהצעה אותה הגיש לאוניברסיטה. 23המציע אינו רשאי להסב או להמחות ,זכות או חובה כל שהיא בקשר עם הצעתו במסגרת הליך זה אלא אם קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב של האוניברסיטה .כל הסבה או המחאה כאמור על ידי המציע תהיה בטלה ומבוטלת ותקנה לאוניברסיטה כל סעד לפי כל דין לרבות הזכות לחילוט ערבות ההשתתפות. 24על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות ,הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו ,לדעת המציע ,חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם האוניברסיטה במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו ,על חשבונו ,והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה ,עקב כך. 25למעט אם נקבע אחרת בנספח א' למכרז -למקרה שתתבקש חשיפת ההצעה -מציע רשאי לציין מראש ,אלו סעיפים בהצעתו חסויים בהיותם ,לדעתו ,סוד מסחרי או מקצועי .יחד עם זאת ,מובהר כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפי שיקול דעתה ,להציג כל פרט בהצעה אשר לדעתה גילויו מתחייב בכדי לעמוד בדרישות כל דין ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך. 26זכות העיון נתונה למציע המשתתף במכרז ,בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,תש"ע .2010 -לבקשה לעיון כאמור תצורף המחאה לפקודת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בסך 500ש"ח לכיסוי העלות הכרוכה בכך. 27מציע העונה להגדרת "עסק בשליטת אשה" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1992-ומבקש לקבל העדפה בהתאם לקבוע בחוק ,יצרף להצעתו אישור ותצהיר כאמור בחוק הנ"ל. 28ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם ,כמכרז עם בחינה דו-שלבית ,כמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף ,כמכרז מסגרת ,או בשילוב של דרכי המכרז האמורות -קביעה בעניין זה תהיה בהתאם למפורט בנספח א' למכרז זה. 29סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית ,בכל הקשור למכרז זה -נתונה לבית המשפט המוסמך ,בעיר באר-שבע בלבד. 30המנעות מדרישת ערבות השתתפות: א .ערבות השתתפות אינה נדרשת במכרז זה ,על מנת לצמצם אפשרות של פסילה טכנית בעיקרה ,של הצעות המציעים השונים. ב .יחד עם זאת ,אין משמעות הדבר כי המשתתפים פטורים מחובה כל שהיא אשר ערבות השתתפות מבקשת להבטיח את קיומה. ג .לפיכך ,בנסיבות בהן האוניברסיטה זכאית הייתה לחלט כדין ערבות השתתפות ,היא תהיה רשאית לקבוע כי המשתתף יהיה מנוע מלקחת חלק במכרזי האוניברסיטה ,לתקופה של עד 3שנים ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך. בכבוד רב, ענת בונקר ,ראש מדור התקשרויות אגף פיתוח ולוגיסטיקה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב טל' ,08-6461079 -פקס' 08-6472966 - דואר אלקטרוני[email protected] - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב נספח א' למכרז פומבי 273/2013 )1מהות ההתקשרות: הקמת מרכז סימולציה מעל בנין דייכמן בפקולטה למדעי הבריאות (לצד ביה"ח סורוקה) .בשתי קומות, בשטח כולל של כ 1500 -מ"ר לרבות שלד ,עבודות גמר ,עבודות במעליות ,מערכות מיזוג אויר ,חשמל ומנ"מ ותברואה ועבודות אחרות .הכל בקומות שיתווספו וכן התאמות ושינויים בקומות הקיימות. )2מהות ההליך: מכרז פומבי. )3אתר/י הביצוע: באר שבע .הפקולטה למדעי הבריאות בבית החולים סורוקה. )4תקופת ההתקשרות /ביצוע: עד 14חודשים קלנדריים ,מיום קבלת צו התחלת עבודה. )5תנאי סף: רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים במועד האחרון להגשת ההצעות ,בכל התנאים כאמור בסעיף 3 להוראות הכלליות ובכל התנאים הבאים ,במצטבר: א .המציע הנו בעל אישור תקף מרשם הקבלנים ,על היותו רשום בקבוצת סיווג ג' ענף ( 100ענף ראשי בנייה) סוג 3לפחות. בכל מקרה ,חייבת להיות הלימה של ההצעה הכספית לסיווג שבידי המציע ולא תתקבל הצעה כספית של מציע שאין בידיו סיווג מספק לביצועה. ב. המציע ביצע ,כקבלן ראשי ,מאז שנת 2009ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ,לפחות 2פרויקטים ,בהיקף של לפחות – ₪ 7,000,000כל אחד ,הדומה במורכבותו הטכנולוגית לפרויקט נשוא מכרז זה. (יש לצרף נתוני העבודה ואנשי הקשר בטופס המצורף). מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו ,לרבות חברת אם ,חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע ,לפי סעיף 323לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. כמו-כן ,לא תותר הגשת הצעה משותפת על ידי שני גורמים או יותר. )6 נדרש לא נדרש אישור על היקף מחזור כספים שנתי: להצעה יש לצרף אישור בדבר מחזור הכספים השנתי :לפחות ( ₪ 12,000,000לא כולל מע"מ) ,בכל אחת מהשנים 2011 2010ו .2012 - על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בדבר היקף מחזור כספים שנתי כאמור. )7 ערבות השתתפות: לא נדרש( .ראה התייחסות בהוראות הכלליות למכרז) )8 דרישות נוספות: תשלום עבור המסמכים ודמי השתתפות בסך ( ₪ 300אשר לא יוחזרו בכל מקרה). (9 מפגש מציעים /סיור קבלנים: מפגש מציעים /סיור קבלנים יתקיים 29/12/2013בשעה ,12:00מקום המפגשבניין אריאל אליה לדעי הבריאות (בנין , )M7חדר 113קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס ,באר שבע -.השתתפות נציג מטעם המציע במפגש המציעים הנה חובה. (מבלי לפגוע באמור בסעיף 9להוראות כלליות). )10 שאלות הבהרה: שאלות הבהרה בקשר למכרז זה ניתן להעביר בכתב בלבד ,עד ולא יאוחר ,09/01/2014בשעה .12:00 את השאלות כאמור יש להפנות לדואר אלקטרוני בכתובת [email protected]או לפקס' -08 .6472966 )11 המקום והמועד להגשת הצעות: על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך ,במשרדי מחלקת בינוי ,אגף פיתוח ולוגיסטיקה, בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס ,בניין ,93Aחדר ,001עד ולא יאוחר 26/01/2014בשעה . 12:00 )12 ניהול מו"מ: לא ינוהל מו"מ במסגרת המכרז. )13 אומדן: אומדן גלוי מצורף למסמכי המכרז( .ראה הבהרות בהוראות הכלליות). האוניברסיטה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעות נמוכות או גבוהות מהאומדן באופן בלתי סביר לדעתה. )14 אופן שקלול ההצעות: הליך בחירת הזוכה יתבצע באופן הבא: א .בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף. ב .ניקוד ההצעות -הצעות שעמדו בתנאי הסף ינוקדו על-פי אמות המידה שלהלן: מחיר 100% -מהניקוד המצטבר. )15 מסמכים להגשה עם ההצעה: להלן טבלה המרכזת את המסמכים הנדרשים להגשה עם ההצעה: מס"ד 1 2 3 4 הפניה לסעיף במסמכי המכרז תיאור חוברת המכרז על נספחיה תשובות בכתב לשאלות הבהרה 4להוראות הכלליות (אם יהיו) פרוטוקול סיור קבלנים (אם יהיה) אישורים לפי חוק עסקאות גופים (3ו) להוראות הכלליות ציבוריים ,לרבות אישורי ניהול ספרים (5א) אישור רשם הקבלנים לנספח א' (5ב) נסיון קודם לנספח א' המסמך הנדרש מסמכים חתומים על ידי המציע כנדרש בהוראות הכלליות אישורים תקפים העתק אישור בתוקף. על גבי הטופס המצורף 5 8 לנספח א' דמי השתתפות במכרז טופס שנמסר למציע כחלק ממסמכי המכרז ,כשהוא חתום על ידי בנק הדואר. 6 6 לנספח א' אישור רואה חשבון אישור רואה חשבון כל המסמכים הנדרשים בטבלה שלהלן יהיו על שם המציע בלבד. נספח א' – 1למכרז נוסח אישור רואה חשבון אני הח"מ ,_______________ ,רואה חשבון של ______________________(להלן" :המציע") מאשר בזאת את הפרטים כדלהלן: למציע מחזור כספים שנתי של לפחות ( ₪ 12,000,000לא כולל מע"מ) ,בכל אחת מהשנים 2011, 2010ו .2012 בכבוד רב, ________________ שם מלא _____________________ כתובת ____________________________________________ תאריך חתימה וחותמת ____________ מס' טלפון נספח א' 2-למכרז טופס ניסיון קודם רשימת לקוחות לעניין תנאי הסף (סעיף 5ב') שם הלקוח שם פרויקט מועד הביצוע (החל מתאריך 1/1/2009 ואילך) היקף כספי בש"ח (לא כולל מע"מ) פרטי איש הקשר שם טלפון )1 חובה על המציע למלא לפחות 2עבודות בטבלה . )2 האוניברסיטה רשאית לפנות לאנשי הקשר (לכולם או לחלקם) ולגורמים אחרים אצל אותם לקוחות, על פי שיקול דעתה ולבקר באתרי העבודות ואצל המציע. )3 הפנייה לאנשי הקשר וללקוחות קודמים יכול שתכלול בין היתר את חוות דעתם לעניין :רמת ביצוע העבודה ,רמת הפיקוח המקצועי והמשמעתי ,גמישות בשעות העבודה ,איכות החומרים ,הכלים והציוד וכו'. )4 האוניברסיטה רשאית להביא בחשבון את ניסיונה שלה (חיובי /שלילי) עם המציע. )5 על המציע להביא בחשבון את האמור לעיל ולציין בטבלה את הלקוחות המתאימים ביותר. הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלה שלעיל הנם נכונים ומדויקים. _________________ שם מלא חתימה נספח ב' למכרז הצעת המציע אני החתום מטה ,___________________________ ,לאחר שקיבלתי תשובות לכל שאלות ההבהרה ,ככל שהיו לי לפני הגשת הצעתי זו ולאחר שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז על נספחיו ,את המפרט ,את ההסכם ותנאיו ,בין שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו ,ולאחר שהתאפשר לי לבקר באתרי האוניברסיטה והבנתי את השיטה לפיה אצטרך לספק את השירותים ולקבל את התמורה ובהתאם לכל הנ"ל ,הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את השירותים המופיעים במפרט ,בתנאי ההסכם ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי זו. ידוע לי ואני מאשר כי: א .נכון למועד הגשת ההצעה -המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ,הקפאת הליכים ,פירוק או הליך משפטי דומה ולא הוגשו נגד נכסיו עיקולים מהותיים או תביעות מהותיות ,העלולים לפגוע בתפקודו ,ככל שיזכה במכרז. ב .הנני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים ולא תאמתי עם איש את אי השתתפותו במכרז. שם המציע: ___________________________________________ ח.פ / .מס' מזהה אחר: ___________________________________________ כתובת: ___________________________________________ טלפון : פקס: ___________________________________________ ___________________________________________ דואר אלקטרוני (אם יש): איש קשר: ___________________________________________ תאריך: חתימה וחותמת המציע: ___________________________________________ ___________________________________________ אוניברסיטת בן -גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך א'2 דוגמת חוזה לביצוע העבודה +נספח ביטוח קבלן +הסכם לקיצור תקופת התיישנות +נספח ערבות בנקאית חוזה לביצוע עבודה מס' 273/2013 (סימוכין :הסכם קבלן ראשי – )467 (נוסח )1/1/2012 שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין אוניברסיטת בן גוריון בנגב (להלן" :האוניברסיטה") מצד אחד לבין ח.פ. הקבלן (להלן" :הקבלן") מצד שני הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה מרכז סימולציה בפקולטה למדעי הבריאות (להלן" :העבודה"); במכרז מס' 273/2013לבצוע העבודה והואיל והאוניברסיטה קבלה את הצעתו של הקבלן מיום במחירים הנקובים בכתב הכמויות המצורף להסכם זה כנספח ד'; אי לזאת הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: .1 פירושים ותוספות 1.1 "חוזה" משמעו – חוזה זה וכן כל המסמכים הנזכרים בסעיף 2לחוזה זה אשר הוראותיהם הינן חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 1.2 "תנאי החוזה" – תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן של מדינת ישראל נוסח תשס"ה – אפריל 2005מדף .3210 1.3 בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "המזמין" יש לקרוא להלן "האוניברסיטה". 1.4 פרוש "מנהל" בסעיף 1של "תנאי החוזה" הוא סמנכ"ל פיתוח ובינוי של האוניברסיטה. 1.5 "האתר" – בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "אתר" יש לקרוא "אתר פתוח" כהגדרתו בסעיף 1ל"תנאי החוזה". 1.6 בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "ריבית החשב הכללי" או "ריבית פיגורים" יש לקרוא "הצמדה וריבית שנתית בשיעור ."4% 1.7 על אף האמור בסעיף ) 1( 3ל "תנאי החוזה" לא יהיה זכאי הקבלן להמחות זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי ,אלא אם אישרה זאת האוניברסיטה בכתב ומראש. 1.8 בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף 15של "תנאי החוזה" ,יבצע הקבלן את העבודה בהתאם לכל דיני הבטיחות ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות של האוניברסיטה נספח ו' המצורף לחוזה ,וכן בהתאם למפורט במפרט המיוחד המצורף בזאת. 1.9 המונח "מבנה" בסעיף 16ל "תנאי החוזה" וכל אימת שמדובר באחריות הקבלן לשמירה על המבנה ,השגחה עליו ונזק למבנה ,משמעו – המבנה לרבות חומרי בנין ,אביזרים ,מכונות וטובין אחרים הכלולים בעבודה ו/או אשר נועדו להרכבה או התקנה במבנה ,בין אם הורכבו או הותקנו במבנה ובין אם לאו .אחריותו של הקבלן לשמירה תהיה כאחריות שואל והוראות הסעיפים ( 8 ,4ב) ,10 ,9 ,ו 11 -סיפא לחוק השומרים ,תשכ"ז – 1967לא יחולו. 1.10 סעיפים 34ו 58 -ל"תנאי החוזה" מבוטלים בזאת. 1.11 על אף האמור בסעיף )11( 35ל"תנאי החוזה" – דמי בדיקת דגימות במעבדה ישולמו על ידי האוניברסיטה והקבלן ישפה את האוניברסיטה ב 1.0% -מכל חשבון של הקבלן. בדיקות שתוצאותיהן אינן מתאימות לדרישות החוזה ו/או התקן ,עלויותיהן תחולנה על הקבלן בנוסף לאחוז ( )%כאמור. .2 1.12 פגמים וחקירת סיבותיהם – מבלי לפגוע בהתחייבויותיו של הקבלן לפי סעיף 56של "תנאי החוזה" ,מצהיר הקבלן כי בדק את התוכניות וכל המסמכים האחרים של החוזה ,וכי הוא מקבל על עצמו את האחריות המלאה לאי חדירת רטיבות למבנה .באם יתגלו פגמים בקשר לכך תוך 5שנים אחרי גמר תקופת הבדק ,הנובעים בגלל ביצוע בלתי מתאים ,יהיה חייב לתקן את הפגמים וכל הכרוך בכך על חשבונו ואם הפגמים אינם ניתנים לתיקון ,יהיה חייב בתשלום פיצויים. 1.13 על אף האמור בסעיף 64ל "תנאי החוזה" ובהוראת כל דין לא תהיה לקבלן זכות קיזוז מכל סכום שיגיע לו מן האוניברסיטה כנגד כל סכום שיגיע ממנו לאוניברסיטה. 1.14 לקבלן לא תהיה זכות עכבון על-פי סעיף 5לחוק חוזה קבלנות ,תשל"ד – 1974או על פי כל דין אחר. מסמכי החוזה המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה: חוזה לביצוע העבודה על נספחיו ,לרבות נספח ביטוח (מצורף); (א) "תנאי החוזה" למעט סעיפים ( 58 ,34לא מצורף). (ב) המפרטים הטכניים המיוחדים והתנאים הכלליים המתייחסים לעבודה (ג) (מצורף). כתב הכמויות (מצורף). (ד) התכניות; לרבות תוכניות אדריכלות ,קונסטרוקציה ויתר המערכות בבניין (ה) (מצורף). הוראות הממונה על הבטיחות +הוראות הממונה על הביטחון של (ו) האוניברסיטה (מצורף). כל המפרטים והתקנים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים לביצוע העבודה (ז) או לכל חלק ממנה .בהעדר תקן ישראלי יחול תקן אירופאי ISOאו תקן אמריקאי מתאים (לא מצורף). מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבין-משרדית המיוחדת להכנת מסמכי חוזה אחידים של (ח) משרדי הביטחון ,העבודה והשיכון כפי שהוא מעודכן מזמן לזמן (לא מצורף). .3 עדיפות בין מסמכים בנוסף לאמור בסעיף 5ל "תנאי החוזה": בכל מקרה של סתירה בין הוראה שבחוזה זה ובין הוראה הכלולה ב "תנאי א. החוזה" – הוראה של חוזה זה עדיפה. ב. בכל מקרה של סתירה בין התוכנית האדריכלית ובין תוכניות קונסטרוקציה – תוכניות הקונסטרוקציה עדיפות; בכל מקרה של סתירה בין תוכנית כללית ובין תוכנית מיוחדת ובכל מקרה של סתירה בין הוראה כללית ובין הוראה מיוחדת – התוכנית המיוחדת וההוראה המיוחדת עדיפות. ג. בכל מקרה של סתירה בין הוראות דין ובין המפרט ובכל מקרה של סתירה בין דרישת תקן ובין המפרט – הדרישה המחמירה עדיפה. .4 התחייבות הקבלן לבצע את העבודה .5 תשלום שכר החוזה הקבלן יבצע את העבודה וימלא את כל התחייבויותיו וחיוביו בהתאם להוראות חוזה זה והוראות כל דין. א. תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם לחוזה ,מתחייבת האוניברסיטה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמשמעו ב "תנאי החוזה" בהתאם להוראות החוזה ,על פי הכמויות שבוצעו בפועל על ידי הקבלן על פי החוזה במחירים הנקובים בכתב הכמויות נספח ד' לחוזה. מובהר בזאת ,כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד ,אין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה או ככמויות אשר ביצע למעשה. ב. שווי החוזה המבוסס על כתבי הכמויות מסתכם ,באומדן ,בסך של ). ש"ח (במילים: ג. שכר החוזה ישולם בתוספת מע"מ כדין. ד. המחירים הנקובים בכתב הכמויות צמודים למדד כמשמעו ב"תנאי החוזה" כאשר ; ואולם ,הותנה עבור חודש מדד הבסיס הינו המדד אשר פורסם ביום ביצוע תשלום כלשהו בתנאי אשר קיומו מוטל על הקבלן והקבלן איחר בקיום התנאי האמור – לא יהיה זכאי הקבלן להפרשי הצמדה כתוצאה מתנודות המדד בתקופת האיחור כאמור. המחירים הנקובים בכתב הכמויות קבועים ולא יישאו הפרשי הצמדה. .6 .7 אופן התשלום של תשלומי ביניים ושל החשבון הסופי א. תשלומי ביניים יבוצעו בהתאם לסעיף )3( 59ל "תנאי החוזה"; מועד התשלום – על אף האמור בסעיף ( )3( 59א) יהיה מועד התשלום לקבלן שוטף 60 +יום מיום הגשת החשבון לאוניברסיטה ,ובלבד שהחשבון אושר על-ידי מנהל הפרוייקט ועל ידי האוניברסיטה. ב. החשבון הסופי ישולם לקבלן ביום ה 90 -מיום הגשת החשבון הסופי ובלבד שאושר על ידי המפקח ועל ידי המנהל וניתנה לקבלן תעודת השלמה. החשבון הסופי ישולם לקבלן לאחר שהקבלן המציא לאוניברסיטה ערבות בנקאית כערבות בדק. ג. סכום המע"מ בגין התשלומים אשר שולמו לקבלן על פי חוזה זה ישולם לקבלן ביום ה 15 -לחודש הקלנדרי בו מבוצע תשלום המע"מ בפועל ע"י הקבלן לשלטונות המס. ערבויות ביצוע ובדק א. ערבות ביצוע :בהתאם לשווי החוזה הנזכר לעיל ,הקבלן ימציא עם חתימת חוזה ערבות ) ש"ח (במילים: בנקאית אוטונומית ,כאמור בסעיף 8לתנאי החוזה ,על סך של (השווים ל 5% -מערך ההצעה בתוספת מע"מ ).סכום הערבות יהיה צמוד למדד כאמור בסעיף 5ד' לעיל (ככל שהוצמד החוזה למדד -תוצמד גם הערבות למדד);; .8 ב. ערבות בדק :ערבות בנקאית אוטונומית ,בשיעור של 5%מערך החשבון הסופי בתוספת מע"מ צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף 5ד' לעיל (ככל שהוצמד החוזה למדד -תוצמד גם הערבות למדד);; הערבות תהיה בתוקף לתקופה של 12חודשים. ג. ערבות בדק לעבודות אלקטרו -מכניות :כלל החוזה עבודות אלקטרו – מכניות ,כמפורט בתנאים הכללים – ימסור הקבלן לאוניברסיטה ,ערבות בנקאית אוטונומית ,כערבות בדק, בשיעור של 5%מערך החשבון הסופי בתוספת מע"מ בגין העבודות הללו; הערבות תהיה צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף 5ד' לעיל (ככל שהוצמד החוזה למדד -תוצמד גם הערבות למדד); לתקופה של 12חודשים נוספים ,מתום תקופת ערבות הבדק כאמור בסעיף ב' לעיל. התחלת העבודה וסיומה ופיצוי על איחור בסיומה א. האוניברסיטה מתחייבת להעמיד לרשות הקבלן את שטח העבודה כשהוא ,כאמור בצו התחלת העבודה. פנוי בתאריך ב. הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה בתאריך שיקבע בצו להתחלת העבודה. ג. הקבלן מתחייב לסיים את העבודה תוך 14חודשים ובכל מקרה לא יאוחר .לא סיים הקבלן את העבודה תוך המועד הנ"ל ,ישלם הקבלן מיום לאוניברסיטה סכום של 4000ש"ח לכל יום קלנדרי של איחור ,כדמי נזקים מוסכמים ומוערכים מראש .סכום זה יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף 62 של תנאי החוזה ,ויוגדל בשיעור עליית המדד בחודש שבו נסתיימה העבודה למעשה לעומת מדד הבסיס הנקוב בסעיף 5ד' לעיל. הצדדים או אומדים בסך הנ"ל את הנזק שייגרם לאוניברסיטה על ידי הקבלן במקרה של איחור בסיום העבודה .דמי הנזקים האמורים יגיעו לאוניברסיטה בלי כל צורך בהוכחה של עצם הנזקים ו/או שיעור הנזקים ,אולם אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של האוניברסיטה להוכיח ולקבל מהקבלן פיצוי על נזק העולה על דמי הנזקים הנזכרים בסעיף זה .תשלום הסכום הנ"ל או ניכויו אין בו לכשעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ואין בו כדי לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים לאוניברסיטה לפי חוזה זה או לפי כל דין ,לרבות זכות לבטל את החוזה. .9 ד. איחר הקבלן בסיום העבודה – לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה בגין שכר העבודה כתוצאה מתנודות במדד בתקופת האיחור. ה. על מנת למנוע ספקות ,מוצהר ומוסכם בזה שהופעה או אי-הופעה של פועלים לא תזכה את הקבלן בדחיית מועד סיום העבודה ולא תשחרר אותו מאחריות לביצוע העבודה במועד המוסכם. קבלנים אחרים בחוזה ישיר עם האוניברסיטה האוניברסיטה מסרה ו/או תמסור במישרין לקבלנים אחרים (להלן לשם א. הקיצור "הקבלנים האחרים") את העבודות כמפורט במפרט המיוחד ,כולן או מקצתן ,המהווים חלק אינטגרלי מהעבודה. האוניברסיטה תמסור לקבלן את שמות הקבלנים האחרים ,כתובותיהם ויתר הפרטים הרלבנטיים ,וזאת במועד מתאים אשר ,לדעתו של המפקח ,יאפשר את שילובם בעבודה כמפורט בסעיף קטן (ד) להלן. הקבלן יחשב "הקבלן הראשי" ומבצע הבנייה ויישא בכל למחויבות של מבצע "הבניה" ושל קבלן ראשי על פי התקנות הבטיחות בעבודה ועל פי כל דין ויישא באחריות הכוללת לנעשה באתר. ב. הקבלן יתן אפשרות פעולה נאותה ,לפי הוראות המפקח ,לכל קבלן אחר וכן כל אדם או גוף אחרים שיאושרו לצורך זה על ידי המנהל ולעובדיהם ,הן באתר והן בסמוך אליו ,וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב לתת את כל השירותים המפורטים במפרט המיוחד ובמפרט הכללי. ג. על אף האמור בסעיף )2( 30ל"תנאי החוזה" ,בתמורה לשירותים ,לאחריות ולהתחייבויות של הקבלן בהקשר לקבלנים האחרים לרבות כל הכרוך בכך, יהיה הקבלן זכאי לתמורה מהאוניברסיטה כמפורט במפרט המיוחד ובכתבי הכמויות .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ב' לעיל ,מובהר כי בגדר התמורה לא יובאו בחשבון התשלומים של האוניברסיטה לקבלנים האחרים בעד או המתייחסים אל או הבאים לכסות: עבודות חוץ המבוצעות על ידי הקבלנים האחרים מחוץ ()1 לשטח העבודה כגון :מערכות חיצוניות של מים ,חשמל, ביוב תיעול ,כבישים ,רחבות ,שבילים ,גינון וכיו"ב. עבודות שבוצעו על ידי הקבלנים האחרים במבנה אחר או ()2 בקומות או באגפים שלגביהם מסרה האוניברסיטה לקבלן תעודת השלמה. ()3 ()4 מס קניה ,מכס והיטלים – החלים על מחירים של מכונות מכשירים ,ציוד וריהוט מורכב בבניין ,גופי תאורה וכיו"ב וכל מס או מכס או היטל אחר שיושלם על ידי המזמין ישירות. ציוד וריהוט מטלטלים שאינם מורכבים בבניין וציוד מעבדתי כולל האינסטלציה המורכבת עליו. ד. הקבלנים האחרים ישולבו בעבודה במועדים אשר ייקבעו מראש על-ידי המפקח ,ולוח ההתקדמות בעבודה הנזכר בסעיף 11לתנאי החוזה יערך ו/או יעודכן תוך התחשבות במועדים אלה. ה. קרוב לוודאי שעקב ריבוי הקבלנים האחרים ועל אף תכנון קפדני ותיאום נכון ,עלולות להיווצר נסיבות אשר תגרומנה להפרעות הדדיות ,על כל הכרוך בתופעות אלו ,ורואים את הקבלן כמי שהביא הפרעות אלה בחשבון במסגרת הצעתו .האוניברסיטה לא תכיר בשום תביעות הנובעות מהפרעות ,משיבושי לוח הזמנים ו/או מתוצאותיהם ,או מכל הקשור בהם ,והקבלן פוטר אותה מכל התביעות האלו. ו. במידה ונוסף לקבלנים האחרים יועסקו בשטח העבודה גורמים אחרים שאינם בבחינת קבלנים אחרים ,כגון בזק ,חברת החשמל לישראל וכדומה ,יבצע הקבלן את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה ,והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה .נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לגורמים האחרים בקשר להפרעות ,תביעות הדדיות וכיו"ב ,יימסרו כל העניינים השנויים במחלוקת לשיקול דעתו של המנהל ,והכרעתו תחייב את הקבלן .הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו עבור התיאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה. .10 תיקונים ובדק מודגש בזאת ,כי משך תקופת הבדק ותנאיה יהיו כמפורט בפרק י' ל" -תנאי החוזה" ,בשינויים כאמור לעיל ובתנאים הכללים ו/או במפרט הטכני. .11 ביטוח קבלן 11.1 בנוסף לאמור בסעיף 19ל"תנאי החוזה" ,ימלא הקבלן אחר התנאים המפורטים בנספח ביטוח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו. 11.2 על אף האמור בסעיפים 19ו 20 -ל "תנאי החוזה" עורכת האוניברסיטה ביטוח "עבודות קבלניות" במסגרתו מבוטחים האוניברסיטה והקבלן יחד ולחוד .דמי השתתפות הקבלן בפרמית ביטוח "עבודות קבלניות" הינם בשיעור של 0.6%משכר החוזה ,אשר ינוכו מהתשלום הראשון לקבלן. .12 הפרות יסודיות של החוזה בלא לגרוע מכלליות ההגדרה שבסעיף 6לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א1970 , התחייבויות הקבלן כמפורט מטה הינן תנאים יסודיים בחוזה ,והפרתו של כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה: סעיף 7לעיל; .1 סעיף ( 8ג) לעיל; סעיף ( 9ב) לעיל; סעיף 11לעיל; ב"תנאי החוזה": .2 סעיף ( )1( 11א); סעיף ;15 סעיף ;22 סעיף ; 35 סעיף ;)1( 41 .13 סכסוכים א. ב. סמכות השיפוט בכל הנוגע לחוזה זה מסורה לבית המשפט המוסמך בבאר- שבע בלבד ,ואולם האוניברסיטה תהיה רשאית ,לפי שקול דעתה המוחלט והבלעדי ,למסור לבוררות כל תביעה וכל מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה בו ,ואם בחרה לעשות כן תתברר התביעה כאמור במסגרת הבוררות. בחרה האוניברסיטה למסור תביעה או מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה בו לבוררות: ()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7 ג. .14 תימסר התביעה או המחלוקת להכרעתו של בורר דן יחיד אשר ימונה בהסכמת הצדדים ,ובהעדר ההסכמה – על ידי נשיא בית המשפט המחוזי בבאר-שבע. הבורר יהיה כפוף להוראות הדין המהותי ולדיני הראיות, אך לא יהיה כפוף לסדרי הדין. הבורר יהיה מוסמך לתת צווי ביניים והחלטותיו בעניין זה תהיינה סופיות ויחייבו את האוניברסיטה ואת הקבלן. הבורר יהיה חייב לנמק את פסקו. הבורר יהיה רשאי לחייב את הצדדים או מי מהם בהוצאות הבוררות ,במלואן או בחלקן. פסק הבוררות יהיה סופי ,יחייב את שני הצדדים להסכם זה ולא יהיה ניתן לערעור. הוראות סעיף זה מהוות הסכם בוררות בין הצדדים על פי חוק הבוררות ,תשכ"ח – .1968 למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי שום חילוקי דעות ושום פניה לבוררות או לבית משפט לא תקנה לקבלן זכות להפסיק את ביצוע העבודה או חלק ממנה ,וכל הפסקה כזאת תיחשב כהפרת החוזה. כל המוטל לפי החוזה על הקבלן – על חשבונו פעולה ,חובה ,התחייבות ,אחריות ,הוצאות או דבר אחר המוטלים בחוזה זה או על פיו ,במישרין או בעקיפין ,במפורש או מכלל ,על הקבלן – הנם על חשבונו של הקבלן לבדו אלא אם כן נאמר במפורש בחוזה זה – ובמידה ונאמר – שהפעולה ,החובה ,ההתחייבות ,האחריות ,ההוצאות או הדבר האחר הנם על חשבון האוניברסיטה. .15 הוצאות ביול הוצאות ביול החוזה אם יהיו חלות על הקבלן. .16 כתובות הצדדים לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה: כתובת האוניברסיטה :אוניברסיטת בן גוריון בנגב ת.ד ,653 .באר-שבע 84105 כתובת הקבלן: ולראיה באו הצדדים על החתום בבאר-שבע _____________________ אוניברסיטת בן גוריון בנגב _____________________ הקבלן (להלן" :החברה") ,מאשר בזאת ,כי החתומים מעלה בשם ,עו"ד/רו"ח של החברה אני הח"מ, החברה מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה ,וכי חתימותיהם דלעיל מחייבות ומזכות את החברה לכל דבר ועניין . _____________________ חתימת עו"ד/רו"ח נספח ביטוח קבלן 11 נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. 11.1 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין ,ומבלי שאוניברסיטת בן גוריון נוטלת על עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן ,מצהירה אוניברסיטת בן גוריון כי ערך פוליסות ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך ( להלן – " ביטוח עבודות קבלניות " ) על מנת להגן על עצמו ו /או על הבאים מכוחו מפני אבדן ,נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה. המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח בכפוף לתנאים ,סייגים ,גבולות אחריות עבודות ההקמה ,יכלול ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן: א. פרק ( – )1נזק רכוש אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח. ב. פרק ( – )2אחריות כלפי צד ג' חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע. ג. פרק ( – )3אחריות מעבידים חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע ,תוך כדי ועקב ביצוע העבודות. 11.2 שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן והקבלן ישתתף בהוצאות האוניברסיטה בגין דמי הביטוח. השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה ,כשהוא צמוד למדד כאמור בסעיף .5ד' לחוזה זה, של סכום השווה ל ( 0.6%ששה פרומיל) משווי החוזה הנקוב ,על פי אמדן ,בסעיף .5ב' לעיל ,בצירוף מע"מ .הניכוי יבוצע כולו מהחשבון הראשון שיגיש הקבלן למזמין. 11.3 בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה ,מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח ,המבוטח על פי פרק ( )1של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא חוזר זה ,מתחייב המזמין להעביר לקבלן, מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח תגמולים אשר יתקבלו (אם יתקבלו) בגין הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות ידי הקבלן. 11.4 האוניברסיטה תאפשר לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ,והקבלן מתחייב ללמוד את תוכן פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל תנאיה וזאת לפני תחילת ביצוע העבודות. 11.5 האוניברסיטה לא תשא בכל אחריות כלפי הקבלן בקשר לפוליסת ביטוח עבודות קבלניות ובכלל זה בכל הנוגע לדיותו של החיסוי הביטוחי ,התאמתו לסיכון או לצרכיי הקבלן ,הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי האוניברסיטה טענה ,תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לתוכנו ,היקפו ותנאיו של החיסוי הביטוחי ,דיותו והתאמתו לסיכון או לצרכיו. ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לערוך ביטוח נוסף, יוסיף הקבלן וירכוש על חשבונו הוא את הביטוח הנוסף כאמור. 11.6 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,הקבלן ירכוש ויקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן (שכולם יחד יקראו "ביטוחי קבלן"): א. ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב מנועי ,וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב מנועי שלא יפחת מסך של $ 80,000למקרה. ב. ביטוח לציוד המשמש לעבודות הפרוייקט ואינו מהווה חלק ממנו ,מפני אבדן או נזק. ג. ביטוח אחריות המוצר שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך ,$ 500,000בגין כל פגיעה או נזק העלול להגרם עקב פגם כלשהו בעבודות, וזאת ממועד מסירת העבודות או חלקן לאוניברסיטה ולמשך כל התקופה שבה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין .שם המבוטח יורחב לכלול גם את שם אוניברסיטת בן גוריון .הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת". ד. ביטוח אחריות מקצועית שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך $ 1,000,000בגין כל מעשה או מחדל מקצועי ,וזאת למשך תקופת ההתקשרות ולמשך כל תקןפה נוספת בה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין .שם המבוטח יורחב לכלול גם את המזמין. הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת". 11.7 ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף 11.5לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו /או לצמצם את היקפם ו /או שלא לחדשם ,אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 60יום מראש. 11.8 ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף 11.5לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטח אחר שנערך על ידי המזמין או לטובתה. 11.9 ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף 11.5לעיל יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף ( )SUBROGATIONנגד כל יחיד מיחידי המבוטח לרבות האוניברסיטה, והבאים מטעמם ,תלמידי האוניברסיטה ועובדיה וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה איליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור לעבודה. 11.10ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף 11.5לעיל ,יכללו סעיף מפורש המונע המחאת זכויות על פי פוליסת הביטוח ובכלל זה זכויות לתגמולי הביטוח. 11.11 הקבלן מתחייב להמציא לידי אוניברסיטת בן גוריון מיד עם דרישתה ,העתקים מפוליסות ביטוח חתומות של ביטוחי הקבלן .בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות ביטוחי הקבלן לבין האמור בחוזה זה ,יגרום הקבלן לשינוי תנאי הביטוח .על מנת להתאימם להוראות חוזה זה .מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים ,בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם וקיום התחייבויות הקבלן בקשר לביטוחי הקבלן לא תגרע מאחריותו ולא תצמצם את אחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין. 11.12למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי הקבלן ישא בסכומי השתתפות העצמית הנקובים בפוליסת הביטוח לביטוח עבודות קבלניות ובקשר לביטוחי הקבלן .סכומים אלו יהיו נתונים לקיזוז על ידי האוניברסיטה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן. 11.13 הקבלן יקיים כלל התנאים אשר בקיומם תותנה אחריות המבטח על פי פוליסות לביטוח עבודות קבלניות ועל פי פוליסות של ביטוחי הקבלן .הוטלה בפוליסה כלשהי חובת שמירה או חובה להבטיח שמירה – תחול החובה על הקבלן והוא ישא בכל הוצאה הכרוכה בקיומה .הקבלן ישתף פעולה עם האוניברסיטה ככל הדרוש לשמירה על זכויותיה על פי פוליסות הביטוח ולא יפגע ,בין במעשה ובין במחדל ביכולתה של האוניברסיטה לממש את זכויותיה על פיהן. 11.14אוניברסיטת בן גוריון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות הנזכרת בסעיף 1לעיל ,אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן לקבלן יובא לידיעתו בכתב. 11.15אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו/או על פי דין או כדי לצמצם את אחריותו ,וקיומם המלא והמדויק .של התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה התחיבות כלשהי על פי סעיף 11.6לעיל .לא יפטור אותו מאחריות כאמור. 11.16 לא קיים הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבסעיף זה או מבין החיובים המוטלים עליו מכוח פוליסות ביטוח – רשאית האוניברסיטה לקיים את חיובי הקבלן במקומו ,והקבלן ישפה את האוניברסיטה ,על פי דרישתה הראשונה ,בגין כל הוצאה כלשהי נשאה בה לשם כך ויפצה אותה בגין כל נזק שנגרם לה כתוצאה מכך ,והכל בלא לפגוע בכל זכות ,תרופה וסעד העומדים לאוניברסיטה על פי דין ו /או על פי חוזה זה. __________________ חתימת הקבלן __________________________ חתימת האוניברסיטה הסכם בדבר תקופת התיישנות תביעות הקבלן נספח ____ ב י ן: אוניברסיטת בן גוריון בנגב (להלן" :האוניברסיטה") מצד אחד; לבין: הקבלן: (להלן" :הקבלן") ח.פ. מצד שני; הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה כמפורט בהסכם המצ"ב והיא קבלה את הצעתו של הקבלן לבצוע העבודה כאמור בהסכם המצ"ב; והואיל ובהתאם להוראות חוק ההתיישנות ,התשי"ח – ,1958רשאים הצדדים לקבוע ביניהם תקופת התיישנות מוסכמת לעניין ההסכם המצ"ב; אי לזאת הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: .1לקבלן לא תהינה כל דרישה ,טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה ,על פי ההסכם המצ"ב והעבודות המבוצעות במסגרתו (בין אם נכללו במסגרתו מראש ובין אם הוספו כעבודות נוספות) ,בין אם נדרשו בחשבונות ביניים ובין אם לאו ,וזאת בחלוף המועדים הבאים: א. הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם: בתום 3שנים מיום התשלום ,בגין החשבון הסופי שהוגש על ידי הקבלן. ב. לא הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם: בתום 3שנים מיום התשלום בגין החשבון האחרון שהוגש על ידי הקבלן. .2אין באמור לעיל בכדי לשנות או לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם המצ"ב או בנספחיו לרבות חובת הקבלן להגיש חשבון סופי ורשימת תביעות .במקרה של סתירה -האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בהסכם ונספחיו לעניין התיישנות תביעות הקבלן. .3האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בדין לעניין התיישנות תביעות הקבלן ,ככל שניתן להתנות על הוראות הדין ,ובלבד שאין בהוראת כל דין בכדי לקצר את תקופת ההתיישנות לתקופות קצרות יותר מן האמור לעיל. ולראיה באו הצדדים על החתום: _____________________ _____________________ הקבלן אוניברסיטת בן גוריון בנגב ערבות בנקאית אוטונומית לכבוד אוניברסיטת בן גוריון בנגב ג.א.נ, נספח _____ בנק ____________ :בע"מ סניף____________ : כתובת הסניף____________ : תאריך____________ : הנדון :ערבות בנקאית מס' .1 אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ___________ ש"ח (במילים: _________________ש"ח) (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת _____________________ (להלן" :הנערב"). .2 סכום הערבות יהיה צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן: "המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא מדד חודש _____ שנת _______ ,שהתפרסם ב 15 -לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה) ,בשיעור _______ נקודות. "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני קבלת דרישתכם על פי ערבות זו. הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יוגדל סכום הערבות בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את סכום הערבות בסכומו הנקוב ללא כל הפרשי הצמדה. .3 אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמותו בתוספת הפרשי הצמדה או לדרוש מאתנו ,מפעם לפעם ,סכומים על חשבון סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,ובמקרה כזה לאחר כל תשלום תשאר ערבות זו בתוקפה ביחס ליתרת סכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה ובלבד שהסכום הכולל של דרישותיכם ,לא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה. .4 ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית .אנו נשלם לכם ,מייד לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא יאוחר מאשר תוך ( 3שלושה) ימים ממועד קבלת דרישתכם ,כל סכום שיידרש על ידכם בגבולות סכום הערבות ובתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי שיהיה עליכם לנמק דרישתכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוביו כלפיכם .אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה מהנערב או מצד שלישי אחר כלשהו את תשלומו של סכום הערבות ,כולו או מקצתו. .5 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _______ ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להמסר לנו בכתב לא יאוחר מאשר בתאריך זה .דרישה בפקס או במברק לא תתקבל .לאחר תאריך זה תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת. .6 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. תאריך________ : __________________________ חתימות וחותמת הבנק אוניברסיטת בן -גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך ג'1 תנאים כלליים מיוחדים מסמך ג' 1 - תנאים כלליים מיוחדים פרק – 00מוקדמות 00.01תיאור העבודה העבודה נשוא מכרז/חוזה זה להלן העבודה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן וביתר מסמכי מכרז/חוזה זה לאמור להלן וביתר מסמכי מכרז/חוזה זה הוספת מרכז סימולציה מעל בניין דייכמן באוניברסיטת בן גוריון בפקולטה למדעי הבריאות ,בשתי קומות ,בשטח כולל של כ 1500-מ"ר לרבות שלד ,עבודות גמר ,מעלית ,מתקני תברואה ,חשמל ומיזוג אויר ועבודות אחרות. העבודה בבניין עיקרה ב 2 -הקומות שיתווספו ובגג בו הן מתחילות. א. יחד עם זאת ,יבוצעו מספר פעילויות בקומות שמתחת וביניהן ,בין היתר ,גם: ב. הסדרת מסדרון מילוט לצד מערב במפלס -6.60 ביצוע חדר תקשורת וכל המתחייב מכך התאמות שונות ופעילויות שונות להגבהת המעלית. התחברות למערכת קיימת התאמות בחדרי מדרגות מפוחי הוצאת עשן ועבודות בנאיות וחשמליות בנושאי בטיחות בקומות הקיימות. 00.02תנאי השטח ומגבלות בעבודה א .בהגישו את הצעתו ,מאשר הקבלן כי ביקר במקום העבודה ,ראה את אתר העבודה וסביבתו ובדק באופן יסודי את צורתו ,את הגבלות השטח ,את דרכי הגישה לאתר ,ואת השטח הפנוי המיועד לעבודה ולאחסנת החמרים והכלים. ב. מובא בזאת לידיעת הקבלן ,כי העבודה תתבצע מעל מבנה מאוכלס אשר יהיה פעיל במהלך ביצוע העבודה .הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בפעילות והחיים הסדירים המתנהלים במקום ,ויעשה הכל על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא ,תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם המפקח .על הקבלן להימנע מכל פנייה או דרישה לאנשים במבנה ,למעט המפקח. ג. הקבלן יתכנן ויבצע הפרדות באמצעות גדרות מעברים הגנות וכל אמצעי אחר נדרש להפריד בין השטחים הפעילים והנגישים המשמשים בחלקי המבנה הפעילים ,לבין שטחי העבודה. ההפרדה מתייחסת גם למניעת מעבר לכלוך אבק ובמידת האפשר גם רעש .התוכניות תובאנה לבדיקה ואישור הגורמים המוסמכים באוניברסיטה באמצעות המפקח ורק לאחר הכנסת התוספות והשינויים שידרשו אם ידרשו ואישורם כנ"ל ,יותר לקבלן לבצען .אין באישור כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן ליעילות ותפקוד ההפרדות כנ"ל. המפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה הפרדות והגנות נוספות לאלו שבוצעו ע"י הקבלן ועל הקבלן יהיה לבצע אותן ללא ערעור. הקבלן ,לפני תחילת העבודה ,ימנה מומחה בטיחות מטעמו. המומחה יגדיר ויפרט במסמך (שיכין לצורך עבודה זו) מה יהיו ההפרדות בתוך הבניין בין הקומות הקיימות לבין הקומות שייבנו במסגרת פרויקט זה וכן עבור העבודות שבתווך. ביצוע ההפרדות הנ"ל מהווה תנאי מקדים להתחלת הביצוע בפועל. הכניסות לבניין ויציאות החרום יקורו לפי הנחיות בטיחות. ד. הקבלן יתכנן ויבצע גגון ובמידת הצורך מעברים מקורים ,מסביב למבנה ,להגנה על המשתמשים במבנה הגגון והמעברים ייבדקו ויאושרו ע"י יועץ בטיחות מטעם הקבלן ויוגש לאישור הגורמים המוסמכים באוניברסיטה באמצעות המפקח .הקבלן יכניס את כל השינויים והתוספות שידרשו אם ידרשו על ידי המפקח. ה. בנוסף לאמור לעיל ,על הקבלן להימנע מביצוע כל דבר שיפריע לפעילות הרגילה של סדרי הלמודים והמחקר בקמפוס ובמיוחד בבניינים הסמוכים לאתר העבודות .כמו כן עליו לשמור את כל דרכי הגישה לבניין שהוא עובר בהן במצב תקין ונקי ,ולתקן ו/או לנקות מיידית כל נזק או לכלוך שנגרם על ידו ו/או מי מטעמו -לרבות ניקוי מיידי של בוץ ועפר ואבנים שיזהמו את כבישי הקמפוס בעקבות תנועת כלי הרכב של הקבלן .במידה ולא יתקן ו/או ינקה כאמור- זכאי המזמין לבצע זאת בעצמו ולנכות את הוצאותיו בקשר לכך מחשבונות הקבלן. הגישה לקומות שייבנו תהיה ע"י גרם(י) מדרגות (זמניות) יעודי שיבנה(ו) למטרה זו ע"י הקבלן. כל העבודות שיידרש הקבלן לבצע בקומות הקיימות ייעשו בתאום מראש עם הפקולטה וגורמי האוניברסיטה באמצעות המפקח. ו. על הקבלן להבטיח מעבר שוטף ובטוח של מכוניות והולכי רגל במדרכות ובכבישים ובחניות באתר וכן עליו להבטיח את הכניסות למבנים קיימים ולחצרות מסביב לאתר. הגובלים הקבלן יבצע כל פעולה שלדעת המפקח נחוצה להבטחת הדרישות דלעיל וזאת לפי שקול דעתו והחלטתו הבלעדית של המפקח. ז. מובהר כי סידור ארעי או קבוע לשם זכות מעבר של הקבלן או שנוי כלשהוא באזורים שמחוץ לאתר העבודות לשם מימוש אפשרויות עבודה והתארגנות יתואמו מראש במלואם עם מחלקות הבטיחות והביטחון של האוניברסיטה וכל יתר הגורמים של המזמין. ח. הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח באתר אשר יסייע בידו במסגרת עבודתו בקידום נושא בצוע העבודה אולם הוראות המפקח ונכונותו לסייע ,איננה פוטרת את הקבלן מכל חובותיו ו/או אחרי ותו בין לעבודות עצמן כולל תיאומן ובין לצד ג' או כל רשות שהיא על-פי החוזה ו/או הדין לרבות תיאום והרשאה נדרשים. ט. בתום שעות העבודה היומיות יסגור הקבלן את האתר באופן שימנע כניסת כל אדם לתחום האתר ,לא תותר לינת עובדים באתר. י. בנוסף לאמור לעיל ,על הקבלן להימנע מביצוע כל דבר שיפריע לפעילות הרגילה של סדרי הלמודים והמחקר בקמפוס ובמיוחד בבנינים הסמוכים לאתר העבודות .כמו כן עליו לשמור את כל דרכי הגישה לאתר שהוא עובר בהן במצב תקין ונקי ,ולתקן ו/או לנקות מיידית כל נזק או לכלוך שנגרם על ידו ו/או מי מטעמו -לרבות ניקוי מיידי של בוץ ועפר ואבנים שיזהמו את כבישי הקמפוס בעקבות תנועת כלי הרכב של הקבלן .במידה ולא יתקן ו/או ינקה כאמור-זכאי המזמין לבצע זאת בעצמו ולנכות את הוצאותיו בקשר לכך מחשבונות הקבלן. יא. הקבלן מצהיר בזה כי הוא יוודא שיש בידו את כל האינפורמציה על מצב המתקנים והמערכות בבניין לצורך התחברות ו/או הגנה וינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה עליהם ובכך הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק אשר יגרם לאותם המתקנים והמערכות ו/או למשתמשים בהם ומתחייב להביא לתיקונם המיידי על חשבונו (אם ייפגעו) ,וזאת לשביעות רצון המפקח .כן ירצה הקבלן את המזמין על כל תביעה שתוגש נגדו בגין נזק למתקנים הנ"ל. בהעדר אינפורמציה כנ"ל יפעל הקבלן להשיג את האינפורמציה החסרה. יב. הקבלן לא יורשה לבצע כל ניתוק או הפסקה של הספקות כגון מים ,ביוב ,חשמל ,תקשורת, גילוי וכיבוי אש ,מזוג אויר ,מעליות וכיוצ"ב .הקבלן יגן על ההספקות כנ"ל בתחום שטח העבודה מפני פגיעה או נזק. בכל מקרה שיידרש ניתוק או התחברות להספקה כנ"ל ,הדבר יעשה בהתאם לנהלים שנקבעו על ידי הנהלת הבית ובאישור מראש ובכתב .הקבלן יודיע על כך מראש ובכתב למפקח והמפקח יודיע לקבלן על מועד הניתוק ו/או התחברות שיבוצע ע"י נציגי המזמין .לחילופין רשאי המפקח להטיל על הקבלן ביצוע ניתוקים וחיבורים בעצמו בתנאי שההוראה ניתנה בכתב והמפקח או בא כוחו המוסמך יהיו נוכחים בזמן הניתוק או החיבור. לא יותר לקבלן שימוש במעליות ובמדרגות של הבניין לצורך העלאת ו/או הורדת פועלים, חומרים פסולת וציוד והקבלן יתקין מעלית ו/או מדרגות חיצונים לבניין לצורך זה ,במקום שיאושר ע"י המפקח. פינוי פסולת מהקומות יותר גם באמצעות מצנחת אשפה (שוט) ישירות למכולה שתוצב במקום שיאושר ע"י המפקח יג. עם מסירת צו התחלת עבודה לקבלן ,הופך הקבלן לאחראי היחיד להשגחה ,לטיפול ולאחריות לנזקים בבניין ובסביבתו. יד. רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון במחיריו את כל האמור בסעיף זה לעיל וכן בכל יתר סעיפי התנאים המיוחדים ,וכי כל דרישה מצד המזמין או גורמים אחרים ,הנובעת מכך לא תשמש בידי הקבלן כעילה לתשלומים נוספים. 00.03הכרת העבודה הקבלן מצהיר כי למד ,הכיר והבין על בוריים את המפרטים ,התוכניות וכתב-הכמויות ובהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ופרטיה. לא תוכרנה תביעות אשר תנומקנה באי-הכרת התנאים או הפרטים לביצוע העבודה ,על הקבלן לבדוק את התאמת התוכניות למציאות בשטח ולהודיע על אי-התאמה לנציג המזמין ולמפקח לשם קבלת הנחיות לביצוע. 00.04התאמה למבנה הקיים התגמירים ,אם לא נדרש במפורש במכרז/חוזה זה או על פי הוראות כול דין אחרת ,יהיו זהים לאלו הקיימים במבנה הקיים שמעליו יבנה מתקן הסימולציה. בכול מקרה ש ל סתירה בין האמור במסמכי מכרז/חוזה זה ו/או הוראות כול דין ,לקיים במבנה הקיים ,יובא הדבר להכרעת המפקח והכרעתו תחייב את הקבלן גם אם תהיה הגרסה היקרה יותר ו/או הקשה יותר לבצוע .ביצע המבצע עבודה אשר עומדת בניגוד לאמור לעיל ללא הצגת הסתירות בפני המפקח (גם אם הדבר נעשה בשוגג ובתום לב) ,יהיה רשאי המפקח לדרוש לפרק את העבודה שנעשתה ולבצעה מחדש לפי הגרסה שתיבחר ע"י המפקח 00.05הגנה על האיטום ומניעת חדירת מים למבנה הקיים הקמת הקומה החדשה תבוצע ע"ג גג הקומה של המבנה קיים .הקבלן יסמן את מיקום הקירות הקורות והעמודים המיועדים להתחבר לגג הקיים ויפרק בסמוך לביצוע היציקות החדשות ,את האיטום השיפועים והבידוד בזהירות באופן שהאיטום הנותר לא יפגע .הקבלן יאטום מידית את המפגש בין הקירות הקורות והעמודים החדשים לאיטום הקיים באיטום זמני. הפרוק הסופי של השיפועים הבידוד והאיטום יבוצע רק לאחר השלמת בנית המעטפת החיצונית של הקומה העליונה ואטימתה לחדירת מים לרבות אטימת הגג החדש והפתחים החדשים. 00.06ניקוי אתר העבודה והשבת המצב במבנה ומסביב למבנה לקדמותו טרם התחלת העבודה על הקבלן לצלם את חזיתות המבנה והיקפו החיצוני ושטח ההתארגנות שיוקצה לו בתיאום עם נציגי המזמין ויעביר הצילומים למפקח .בגמר העבודה על הקבלן להחזיר המצב של אזורים אלו לקדמותן תוך הסתייעות בצילומים .החזרת השטח לקדמותו לא תהווה עילה לקבלן לתוספת כספית. על הקבלן לוודא פעמיים ביום ע"י פועל מיוחד שיועסק רק למטרה זו כי לא נגרם לכלוך או פסולת, וכי כל פסולת או לכלוך יוסרו מיד ובכלל זה פסולת בנין ,פסולת חומרים ,לכלוך שנגרם כתוצאה מעבודות הבניין .מבלי לפגוע בכלליות האמור ביתר מסמכי המכרז קבלן לא ימלא את ההוראות האמורות לשביעות רצונו של המפקח ותוך התקופה שנקבעה לו על ידי המפקח ,רשאי יהיה המפקח לבצע את ניקוי האתר מן הפסולת וסילוקה על חשבון הקבלן .המפקח יהיה רשאי לגבות את ההוצאות בכל דרך שתראה לו .המנהל לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו שייגרם לו כתוצאה מניקוי האתר ופינוי הפסולת כאמור. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פיזור פסולת ו/או אבק עקב עבודות הפירוקים השונות ולכסות ציודים ו/או לסגור פתחים ביריעות מתאימות. 00.07התארגנות בשטח ואמצעי הנפה על הקבלן להגיש למפקח (לאישור מוקדם) תכנית להכנת השטח הכוללות רמפות זמניות א. והתארגנות ,בנוסף לכך לוח זמנים מפורט לבצוע העבודה בכפוף לתקופת הבצוע הכוללת הנקובה בחוזה .לא יבוצעו כל עבודות הכשרה ,הכנה וכד' לפני קבלת אישור סופי מהמפקח ומכל רשות אחרת מוסמכת כנדרש להתחלת עבודותיו. ב. לאחר קבלת האישור הסופי יתחיל הקבלן בהכנת והכשרת השטח .ביצוע העבודה ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו ,בתיאום מלא עם המפקח וכל גורם אחר הנוגע לדבר. ג. הקבלן יבנה מסביב לשטח ההתארגנות גדר ושער לצורך כניסה לשטח המגודר .הגדר תהיה גדר איסכורית חדשה וצבועה בגבה 2מ' לרבות עמודים מעוגנים בקרקע בקוטר " 3כל 3מ' ובפינות. השער יהיה ברוחב כ 4.0 -מ' ויבנה מצנרת פלדה עם פח איסכורית צבוע כנ" על עמודים מיוצבים ,עם אפשרות של סגירה ונעילה. חלק הגדר הפונה אל הרחוב יעמוד בדרישות העירייה. הגדר תפורק ע"י הקבלן בעיתוי שיקבע ע"י המפקח. ד. כל השטחים והדרכים בשטח ההתארגנות והאתר יתוחזקו על ידי הקבלן ועל חשבונו ,במשך כל תקופת העבודה באתר ,בכל תנאי מזג אויר ,ויהיו ברמה נאותה לשימוש ומעבר של סוגי כל רכב השונים והעבודה בהם .במידת הצורך ו/או לפי קביעת המפקח יבצע הקבלן ציפוי של שכבת מצע בעובי 10ס"מ בכל תחום אתר ההתארגנות (לא ישולם בנפרד עבור עבודה זו). ה. מוסכם בזאת שזכות המעבר בדרכים אשר בשטח האתר תעמוד לרשות כל גורם אחר המורשה לעבור בהם מטעם הרשויות המוסמכות או מטעם המנהל או באישור המפקח ,בכל זמן תקופת העבודה. ו. בגמר העבודות יפנה הקבלן את הציוד ,החומרים והמבנים שהובאו ע"י לאתר ,למעט ציוד שיוסכם עליו בין המנהל לבין הקבלן כי ישאר באתר .התמורה לעבודות ההתארגנות והפירוק תהיה כלולה במחירי היחידה לעבודות השונות בכתב הכמויות ולא ישולם עבורה בנפרד. ז. מובהר כי שמורה למזמין הזכות לשנות את מיקום שטח ההתארגנות באתר העבודה ככל שיידרש ובהתאם להתקדמות העבודות באתר ובאתרים סמוכים .על הקבלן להעתיק את שטח התארגנותו למקום אשר יתואם עם המזמין ו/או מי מטעמו בתוך שבוע קלנדרי מיום מתן ההנחיה ביומן העבודה ,תוך מילוי כל ההנחיות המפורטות לעיל. רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון במחיריו את כל האמור לעיל בסעיף זה וכי כל דרישה מצד המזמין או גורמים אחרים ,הנובעת מכך לא תשמש בידי הקבלן כעילה לתשלומים נוספים. ח. אמצעי הנפה תשומת לב מיוחדת יש לתת לכך שהמבנה נמצא בסמוך לכביש ולמדרכה ,למבנים קיימים, לחצר מתפקדת ולמעבר להליקופטרים של ביה"ח. אמצעי ההנפה יותאמו לכל הנדרש ולרבות לדרישות תפקודיות וסטטוטוריות ולרבות תוך התחשבות בכתוב לעיל. חובת הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים לרבות אישורים סטטוטוריים נדרשים ולרבות התחשבות בכלי טיס. עליו האחריות הבלבדית לכל הנדרש לעיל לכל הנדרש בנושא ההנפה. 00.08מבנה לשימוש המפקח על הקבלן להעמיד משרד בשטח של 39מ"ר נטו לרשותו הבלעדית של המפקח ,ובנוסף .1 ובנפרד מכל המבנים המיועדים לשימוש הקבלן ,ולאורך כל תקופת הביצוע .המשרד יכלול שני חדרי עבודה ,חדר ישיבות ,מטבחון ושירותים .תכנון המשרד יוגש לאישור המפקח חלוקת השטחים תקבע ע"י המפקח. משרד זה יהיה עם גימור פנימי ,צבע אסתטי ,מערכת חשמל כולל שקעים ותאורה לפי הצורך , .2 בדוד תרמי ,אטום לרטיבות. הרהוט המשרדי לכל החדרים יכלול 3שולחנות (ומהם שולחן ישיבות אחד) 15 ,כסאות4 , .3 ארונות פלדה. כמו"כ יתקין הקבלן בכל חדר קו טלפון ,קוי תקשורת ,לרבות מרכזיה ל 3-שלוחות (לרבות .4 השלוחות) ומזגן לחמום וקירור (מכשיר פקסימיליה אחד ). כן יספק הקבלן מחשב PCפנטיום 750 ,4מגהרץ ,הכולל :דיסק קשיח ,GB 20זיכרון .5 MB 128 RAMצג ,17" SVGAמדפסת צבעונית ברזולוציה ,DPI 720כונן דיסקטים 1.44 " ,3.5כונן CD-ROMמודם 56,600ותוכנות כמפורט להלן,WORD ,WINDOWS : ,MS-PROJECT ,EXCELבינארית במהדורתן המעודכנת .כמו כן יהיה חיבור לאינטרנט באמצעות קו ADSLשיותקן בנפרד ויחובר למחשב. מכונת צילום. .6 אספקת דפים ואחזקה שוטפת לכל הנ"ל. .7 כן יספק הקבלן טלפון סלולרי לשימוש הפיקוח לכל תקופת הביצוע וישא בעלויות .8 הנתבעות גם בשימוש בו. הקבלן ידאג לניקיון שוטף של המשרדים משך כל תקופת ביצוע הפרויקט. .9 00.09משרד לקבלן ושימוש בשירותים א. משרד לקבלן הקבלן יספק בנפרד גם משרד לשימושו .הקבלן נדרש לשמור על המשרד במצב נקי ומסודר במשך כל תקופת הביצוע .המשרד של הקבלן יצויד בכל הציוד הנדרש לרבות פקס ,טלפונים, מחשוב מלא וכו' ע"מ שלא יידרש להשתמש בציוד שיסופק למפקחים. ב. שימוש בשרותים הקבלן יספק למשך תקופת הביצוע תא שירותים יביל לשימוש עובדיו ,לרבות מים ,מתקן נייר טואלט ,כיור וברז. הקבלן יתחזק שרותים אלו לרבות ניקיון יום יומי במשך כל תקופת הביצוע. חל איסור על הקבלן ועובדיו להשתמש בשרותים אחרים בשטח האוניברסיטה. ג. כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראת סעיף זה יכולו על הקבלן והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום עבורם. 00.10בטחון הכל ייעשה עפ"י הכללים הנהוגים בקמפוס האוניברסיטה והנספחים המתאימים. 00.11אמצעי זהירות הקבלן יפעל עפ"י הנחיות הממונה על הבטיחות באוניברסיטה וכמו כן: על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתיאום והכוונת תנועת הכלים המיכנים כולל כניסה א. ויציאה מהאתר והשתלבותם בתנועה בכבישים הסמוכים .הקבלן יתקין על חשבונו תמרורים ושילוט כנדרש על ידי הרשויות המוסמכות (אגף התנועה עירית ב"ש ,משטרת ישראל ,משרד העבודה ,מח' בטחון של אוניברסיטת בן גוריון וכיו"ב) כולל תאורת לילה לתמרור ולצורך סימון האתר מפני הסכנות הכרוכות מהתקרבות עוברי אורח וכלי רכב אליו. כן ינקוט הקבלן אמצעי זהירות מירביים בנוגע לעוברים ושבים ,לרבות סטודנטים המצויים בסביבת האתר. על הקבלן לדאוג לסידורי בטיחות מתאימים בעת בצוע העבודה (לרבות תמיכות ,חיזוקים, ב. גידור ,דרכי גישה וכו') על מנת להבטיח מפני תאונות ונזקים בנפש ורכוש .הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל תאונה ונזק בין לרכוש ובין לגוף או לנפש שיגרמו בגין בצוע העבודות וישא בכל תיקון ו/או עבודה ו/או פיצוי שידרשו עקב כך במשך תקופת בצוע העבודה ועד תום תקופת האחריות כפי שסוכם בחוזה .בפוליסה יהיה סעיף המתנה ביטול הפוליסה באישור בכתב מאת מזמין העבודה במסמך זה. על הקבלן לרכוש את כל הביטוחים הדרושים לעמידה בתנאים הנ"ל לכל תקופת העבודה ותקופת האחריות. ניקיון הדרכים והכבישים -הקבלן יקפיד לוודא שבכל תקופת עבודתו לא ישפך ג. עפר/בטון/מצעים ו/או כל חומר אחר על מגרש החניה הסמוך ועל הדרכים והכבישים הסמוכים .במידה שישפך הוא יקפיד לנקות אותם באופן מיידי. 00.12בטיחות א. בטיחות ואמצעי זהירות למען הסר ספק מובהר כי הקבלן ייחשב לקבלן ראשי לכל דבר וענין ולרבות לענין פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל – 1970והתקנות על פיה. בנוסף לאמור בתנאים הכלליים ובכל דין ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהם ,מתחייב הקבלן על מנת למנוע תאונות ,מפולות ,שריפות וכו' בשטח העבודה ,לשמור על כל דין המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים לב לנושאים כדלהלן: הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האיזורי של משרד העבודה ,תוך 7 .1 ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה. החזקת פנקס באתר הבניה בו תרשמנה תאונות וכו'. .2 בכניסה למבנה יוצב שלט בו יצוין שם הקבלן פעולות הבניה ושם מנהל העבודה ,וכן .3 יוצבו שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות בנייה ושהכניסה לשטחים אלה אסורה. במידה ונעשות הריסות הן תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של מנהל עבודה מוסמך .4 לעבודות הריסה .העובדים בהריסה יצוידו בכובעי מגן ,נעלי בטיחות ומשקפי מגן, במידת הצורך (סעיף 88של התקנות). לספק לעובדים כלי עבודה תקינים (לרבות :פטישים ,אזמלים וכו') כובעי מגן ,משקפי .5 מגן (בריתוך ,חיתוך ,סיתות ,שברי בטון וכו') – הכל לפי הדין והצורך. .6 .7 .8 .9 ב. כל הציוד ,לרבות מעליות ,מנופים וכלי הרמה אחרים יהיו תקינים לחלוטין עם תעודות בדיקה שגרתיות ועדכניות וברות תוקף של בודקים מוסמכים .הציוד יופעל רק על ידי עובדים המורשים והמוסמכים לכך. לא לחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי מוסמך שאישר זאת בכתב (ביומן העבודה). לא להשתמש באש גלויה בריתוך ,חיתוך עבודות ביטומן חם ועבודות אחרות שעלולות לגרום לשריפה ,אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה ואופן ביצועה מאת המנהל. מאידך ,אישור של המנהל אינו משחרר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לכל נזק שעלול להגרם עקב ביצוע העבודות הנ"ל. יודגש במפורש כי הקבלן הוא האחראי הבלבדי בנושא הבטיחות .המפקח מטעם המזמין אינו מפקח הבטיחות של הפרויקט .יחד עם זאת אם יעיר המפקח הערות בנושא הבטיחות יהיה חייב הקבלן לנהוג על פי הן ,כל עוד אינן עומדות בסתירה לפקודת הבטיחות ולתקנות. בטיחות בעבודה ומנוי אחראי לבטיחות .1הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות באתר כנדרש בחוק ויודיע על כך למפקח האזורי ,תוך 7ימים מקבלת צו התחלת העבודה ,הכל בכפוף לאמור בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – .1970 .2הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות בעבודה באתר כולו ,כולל כל אדם וכל קבלן אחר הנמצא בתוך אתר העבודות. .3האחראי על הבטיחות כנ"ל יהיה אחראי באתר עד למועד גמר תפקידו והוא יהיה האחרון לעזוב את שטח האתר מטעם הקבלן – כך ששירותי הבטיחות ינתנו על ידי הקבלן עד לרגע סיום עבודותיו וכן עד לסיום עבודות קבלנים שימונו ע"י המזמין וגורמים אחרים. .4למניעת ספק ,הקבלן יהיה אחראי לבטיחות עד השלמתו המלאה של הפרויקט גם ע"י קבלנים שעובדים בהזמנה ישירה של המזמין .אחריותו על הבטיחות תחול גם על הקבלנים הנ"ל וכל מי שמועסק על ידם. .5לא ישולם בנפרד בגין כל הנ"ל. 00.13השגחה ואחריות בהשלמה ובעדכון למפורט לעיל ומבלי לגרוע מהמפורט לעיל הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,ולכל נזק אחר שיגרם למזמין או לכל צד שלישי או לכל עובד כתוצאה מעשה או מחדל מצד הקבלן הנובע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,מביצוע העבודות או בקשר אליהן ,בין מהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן ,וכן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם על ידי עובדיו או קבלני משנה או ספקים או שלוחיו או כל הנתון למרותו -לכל אדם או חפץ המצויים באתר ביצוע העבודות ובסביבתו. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - א. מיום התחלת ביצוע החוזה ועד להשלמת כל התחייבויות הקבלן כלפי המזמין בהתאם לחוזה, יהא הקבלן בלבד אחראי כלפי כל אדם ורשות לנזק שייגרם לאדם או לרכוש ,לרבות דרכים, צנרת וכבלים תת קרקעיים ,כתוצאה מביצוע התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה ,כתוצאה מהחזקתו במקרקעין ,כתוצאה מהעבודות וכתוצאה מכל פעולה או מחדל של הקבלן ,עובדיו, מוזמניו ושאר צדדים שלישיים (לרבות קבלני משנה וספקים מטעמו) בקשר למקרקעין או לעבודות או בקשר לביצוע כל התחייבות אחרת מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. מיום תחילת החוזה ועד ליום השלמת כל העבודות וקבלת העבודה על ידי מזמין ,יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודות. נגרם נזק לעבודות בטרם השלמתן ו/או בטרם נתקבלו ע"י המזמין ,ואשר נובע מסיבה יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי. כלשהיא הוראות סעיף קטן זה תחולנה גם על נזק שנגרם תוך כדי עבודות תיקון ובדק שיבוצעו על ידי הקבלן ,אף לאחר השלמת העבודות וקבלתן על ידי המזמין. ב. הקבלן יהא אחראי לכל נזק רכוש ו/או נזק גוף שייגרם לעובדיו או לשלוחיו ,או לכל אדם אחר שנמצא בשטח ו/או באתר העבודה או נמצא בשירותו ,כתוצאה מתאונה או פגיעה גופנית כלשהיא ,או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי עקב או במהלך ביצוע העבודות. ג. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים ,תוך כדי ביצוע העבודות ,למניעת כל פגיעה בלתי סבירה בנוחות הציבור על מנת שלא תהא כל הפרעה בזכות השימוש בדרכים ציבוריות או ברכוש אחר. הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק או קלקול שייגרמו לרכוש ציבורי כלשהוא ,לרבות דרכים מכל סוג ,מדרכות ,רשת מים ,ביוב ,תיעול ,חשמל ,טלקס ,טלפון וכיוצא באלה ,תוך כדי ביצוע חיוביו על פי חוזה זה ,וכל נזק כזה יתוקן על חשבונו לשביעות רצונו של כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק. ד. הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר ביצוע העבודות ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ,לספק ולהתקין שמירה ,גידור כדין, אורות ,שלטי אזהרה ,פנסים מהבהבים ,פיגומים ,מעקות בטיחות ,גדרות זמניות כיסוי וכל אמצעי מיגון אחר שיהיה דרוש ,ושאר אמצעי זהירות לבטחון ונוחות העובדים באתר העבודות ,לבטחון הנמצאים שם ,לבטחון המוזמנים והמזמינים והציבור ,ולהבטחת הרכוש המצוי בו ,בכל זמן ובכל שיהיה צורך בכך ,או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת שהיא. היה ותתבצענה העבודות בשעות או בעונות בהן אין אור יום מלא ,יתקין הקבלן על חשבונו אמצעי בטיחות וזהירות המתאימים או הנדרשים על פי כל דין לעבודה בחשיכה ,ויתקין תאורה מקפת של אתר העבודה. ה. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לעבודות ,בשלבי ביצוען ולאחר מכן בגין כל נזק או חבות שתוטל על המזמין או מי מטעמו לפי חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ ,1980 -לרבות נזק שנגרם על ידי הקבלן ,עובדיו ,שלוחיו או מי מטעמו. בכל מקרה של נזק לעבודות כאמור ,יהא הקבלן חייב לתקנו על חשבונו בהקדם האפשרי. ו. בכל מקרה שתוגש תביעה כלשהי כנגד המזמין או מי מטעמו בגין כל מעשה או מחדל שהקבלן אחראי להם כאמור: .1ישפה הקבלן את הנתבע ,במלוא סכום נזקין או הוצאותיו או הפסדיו או אובדנו בשל אותה ת ביעה או כנובע הימנה ללא כל דיחוי ,ובכלל זה מתחייב הוא לשאת בכל ההוצאות שהוציא הנתבע כאמור. .2 תימסר על כך הודעה לקבלן באופן שיאפשר לו להתגונן ,על חשבונו ,מפני אותה תביעה, בשמו ובשם כל נתבע אחר ,וכל נתבע לא יתפשר בקשר לאותה תביעה לפני שיקבל את הסכמת הקבלן לכך בכתב מראש ,ובלבד שהקבלן לא יסרב לפשרה כאמור ,אלא מטעמים עניניים וסבירים. 00.14עבודה ביומית ערך ביצוע עבודה ביומית (אם לא נקבע לה מחיר אחר בכתב הכמויות) יקבע לפי מאגר מחירים א. לענף הבניה שבהוצאת דקל התקף ביום ביצוע העבודה בהנחה של .10%עבור עבודות קבלני משנה המוגדרות ככאלו במחירון ,תשולם תוספת קבלן ראשי עפ"י המצוין במחירון. ב. על הקבלן להביא בחשבון כי לעבודות ביומית (רג'י) הוא עשוי להידרש במיוחד לקראת גמר הפרויקט והן יכללו ,בין היתר ,גם שינויים לפי דרישת המזמין (אם אכן ידרשו) 00.15פינוי פסולת פינוי הפסולת מהאתר והתשלום בגין אגרת שפיכה באתרי שפיכה מורשים יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו .כתנאי לקבלת חשבונו הסופי הקבלן יצרף את אישורי התשלום לאגרות השפיכה בהתאם לכמות המוכתבת ע"י עיריית באר-שבע .שילם המזמין את האגרות כנ"ל ,כולם או מקצתם ,ינוכו הסכומים ששילם המזמין מהסכום המגיע לקבלן. 00.16תכולת המפרט המפרט הכללי :פירושו המפרטים הכלליים הרלבנטיים של הועדה הבינמשרדית שבהוצאת ממשלת ישראל. המפרט המיוחד :פירושו התנאים המיוחדים ,המתייחסים לעבודה זו ,ואשר הינם משלימים ו/או שונים או מורים על אופני ביצוע ,מדידה ותשלום אחרים מאלה המפורטים במפרט הכללי. המפרט :פירושו צירוף המפרט הכללי והמיוחד .המפרט מהווה מסמך של החוזה וחלק בלתי נפרד ממנו .המפרט מהווה השלמה לתכניות ,ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט. החוזה :פירושו ,החוזה הסטנדרטי לעבודות הנדסה בנאיות של אוניברסיטת בן גוריון. בכל מקום בו מצויין במפרט הכללי החוזה הממשלתי "מדף "3210הכוונה לחוזה הסטנדרטי לעבודות בנאות של אוניברסיטת בן גוריון. בכל מקום במפרט הכללי בו מצויין ה"משרד" או "הממשלה" הכוונה לאוניברסיטת בן גוריון. 00.17עדיפות בין מסמכים בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש שונה מהתיאום והדרישות במסמכים השונים ,חייב הקבלן להסב את תשומת לבו של המפקח לפני הגשת ההצעה ו/או ביצועה של עבודה כלשהי ולקבל את הוראות המפקח בכתב כיצד לנהוג. לצורך הביצוע ובהעדר הוראה מפורשת אחרת ייחשב סדר העדיפויות כדלקמן :תכניות ,מפרט מיוחד, כתב כמויות ,מפרט כללי ,תקנות ותקנים ,החוזה .אין לבצע עבודה בניגוד לת"י ,חוק או תקנה מחייבת. לצרכי אופני המדידה והמחירים ייחשב סדר העדיפויות :כתב הכמויות והמחירים ,מפרט מיוחד, תכניות ,חוזה ,מפרט כללי ,תקנות ותקנים ,ובלבד שבכל מקרה של אי התאמה בין המידות הנקובות בכתב הכמויות לבין אלה שבתכניות או במפרט -רואים את המחיר כאילו נקבע לפי המידות בכתב הכמויות. אופני המדידה והתשלום המצוינים בכתב הכמויות ובמפרט המיוחד עדיפים (במקרה של סתירה) על אופני המדידה והתשלום המצורפים למפרט הכללי. 00.18מידות בתכניות על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות לביצוע .ובכל מקרה שתמצא א. טעות או סתירה בתכניות ,בשרטוטים ,במפרט או בכתב הכמויות עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט ,לפי איזו מהן תבוצע העבודה .החלטת המפקח בנדון זה תהא סופית ומכרעת. ב. על הקבלן לבדוק התאמת התכניות למבנים ולמערכות הקיימות .על הקבלן בעת מערכות אינסטלציה ,חשמל וכו' לבדוק ולוודא גם התאמת תכניות המערכות לתכניות האדריכלות והקונסטרוקציה של העבודה .במקרה של אי התאמה יש לנהוג לפי סעיף א'. ג. אם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ו/או לא ימלא אחר החלטתו הנ"ל ,הוא ישא בכל התוצאות האפשריות ,בין אם נראות מראש ובין אם לאו. 00.19סימון ומדידה מחירי הקבלן יכללו גם את כל הנדרש לסימון ומדידה מדוייקים של כל חלק בעבודה לרבות גבהים מיקום חלקי שלד קבעות אביזרים וכו' .הקבלן יעסיק לצורך כך מודד מוסמך שיבצע את כל עבודות הסימון והמדידה שידרשו לפי הצורך ולפי קביעתו והחלטתו של המפקח .כל עבודות המדידה כללות במחיר היחידה ולא תשולם בעבורם כל תוספת .המודד המוסמך יעסוק ,בין היתר ,בסימון ובדיקה של מיקום העמודים בכל קומה אנכיותם וכן אנכיות החזיתות ,הפירים והשלד לחלקי המבנה הקיים. על הקבלן להחזיק באתר ציוד המדידה הדרוש למדידה מכל סוג שהוא שיתכן באתר לשימוש עבורו ועבור המפקח. הציוד יהיה שמיש ותקין בכל עת. 00.20תוכניות מכרז -עבודות נוספות ושינויים התוכניות שנמסרות לקבלן להגשת ההצעות למכרז הם תכניות חלקיות בלבד ,ואין זה מן א. ההכרח כי הן תכלולנה את כל האינפורמציה שתידרש בפרויקט זה .במהלך העבודה יסופקו לקבלן תוכניות משלימות בכל הנושאים הקשורים לעבודתו .במהלך העבודה ימסרו לקבלן תוספות ,שינויים ,עדכונים וכו' .הקבלן יהיה חייב בביצוע כל אותם תוספות ושינויים ללא כל ערעור. מחירי כל התוספות שינויים וכו' יהיו במחירי היחידה הנקובים בחוזה זה או בהעדרם ע"י ניתוח מחירי עלויות על בסיס מחירי היחידה במכרז/חוזה זה .רק במקום שבו יאשר המפקח במפורש כי לא ניתן לנתח את מחיר הסעיף החריג בהתבסס על מחירי החוזה ,ידרש הקבלן להגיש הצעת מחיר המבוססת על מאגר מחירים לענף הבניה שבהוצאת דקל למחירי קבלן ראשי ,אשר יהיה בתוקף בעת בצוע העבודה בהנחה של .15%במידה ויאשר המפקח כי לא ניתן להציע מחיר מתאים במחירון דקל ,יגיש הקבלן ניתוח מחיר מפורט לבדיקה ולאישור המפקח, כשהניתוח יכלול חלוקה לעלות חומרים ,תשומות עבודה ותקורה קבלנית .בכל מקרה לא תעלה התקורה על .12%לאחר קבלת אישור המפקח ,יועבר ניתוח המחיר לאישורו של נציג המזמין אשר יהיה הפוסק הקובע והאחרון לכל דבר וענין. מובהר כי קביעת אחוז זה של הרווח והטפול הקבלני הינו רק לקביעת מחירי סעיפים חריגים שאינם מבוססים על סעיפי חוזה או פרורטה שלהם ,ובשום פנים איננו מהווה קנה מידה להגדרת רווח הקבלן לכל דבר ועניין. ב. המזמין רשאי לבטל לחלוטין סעיף או סעיפים או פרק אחד או יותר ,או כל הפרקים במכרז זה, מבלי שלקבלן תהיה טענה או תביעה כלשהיא לשינוי מחירי יחידות כלשהם או כל טענה או תביעה אחרת .הזכות בידי המפקח לשנות הכמויות בכל סעיף על ידי הגדלה ,הקטנה וכן על ידי ביטול של סעיפים בכלל .הנ"ל עד למתן הוראת בצוע לעבודה המסויימת. ג. כמו כן רשאי המזמין לבצע חלקים ו/או סעיפים ו/או פרקים מסויימים במכרז באמצעות מבצע או קבלן אחר ,ולקבלן עצמו לא תהיינה כל תביעות וטענות מכל מין וסוג שהם. 00.21תקופת ביצוע (לוח זמנים) תקופת הביצוע הכוללת לעבודה זו תהיה כדלהלן: התחלת העבודה א. מסירת השטח והתחלת העבודה בפועל כולל קבלת אחריות של הקבלן על השטח תהיה תוך 7 ימים מיום מתן צו התחלת העבודה. תקופת הביצוע ב. התקופה לגמר ומסירה של הבניין תהיה 14חודשים קלנדריים ממועד צ.ה.ע. מודגש כי תקופת ביצוע זאת כוללת גם את עבודות הקבלנים אשר ימונו ישירות ע"י המזמין (כמו קבלן הריהוט והמולטימדיה). ג. אבני דרך עיקריות אשר תהיינה חלק בלתי ניפרד מלוח הזמנים: נושא תקופת ביצוע בחודשים מצטבר מיום התחלת הבנייה 4 .1גמר שלד .2גמר חיפוי אבן חוץ ,קיר מסך ובדיקת 8 אטימות למעטפת .3גמר עב' פנים (עב' גמר+עב' המערכות אלקטרומכניות) 12 14 .4גמר הפעלות ,מסירות ,קבלות וקבלת טופס 4 עבודות מערכות וגמר יבוצעו בקומות בהן הושלם השלד מיד סמוך להשלמתו שם. ד. לוח זמנים תוך 14יום מתאריך מתן צו התחלת העבודה (או ממתן ההודעה לקבלן על זכייתו בעבודה, הכל לפי המוקדם) ,ימסור הקבלן טיוטא ראשונית של לוח הזמנים ,לוח גנט בתוכנת MS PROJECTכולל אבני דרך מלווים בהסבר ופריסה כספית של סכום החוזה על פני חודשי הביצוע ,ותוך 14יום ממועד קבלת הערות מהמפקח ,יוכן לוח זמנים מפורט מלא וסופי עפ"י המפורט להלן: החומר המושלם של לוח הזמנים וסדר הפעילות הכולל את כל האמור לעיל כשהוא .1 משורטט באופן סופי ,יוגש במספר עותקים לאישור המפקח ,המפקח יבדוק את החומר ויעיר את הערותיו .במידה והחומר לא יהיה שלם רשאי המפקח לפסול את החומר ו/או את חלקו ולדרוש הכנה חדשה ו/או מתוקנת. הקבלן יעדכן ויתקן את כל הדרוש תיקון ויעביר את החומר מחדש לביקורת המפקח עד לשלב בו המפקח יאשר את החומר על כל פרטיו .הקבלן יהיה חייב לתקן את הלו"ז עפ"י הנחיות המפקח. לוח זמנים זה וסדר הפעילות הסופי יהיה לוח זמנים מוסכם על פיו תבוצע העבודה. .2 הקבלן מתחייב לפעול על פי לוח הזמנים המוסכם ,ולהקפיד הקפדה יתירה שלא .3 לחרוג ממנו. במידה ותהיינה סטיות מלוח הזמנים המאושר מכל סיבה שהיא יהא הקבלן חייב .4 לעדכן את לוח הזמנים ולהגיש את החומר מחדש. כל חודש יהיה הקבלן חייב לעדכן את לוח הזמנים ולהכניס לתוך לוח הזמנים .5 המוסכם את מצב העבודה בשטח. עדכון זה מהווה תנאי להגשת חשבון חלקי .לא יתקבל חשבון חלקי אלא כאשר לו"ז מעודכן מצורף אליו. אין בכל האמור לעיל ,כדי להתיר לקבלן לפגר ו/או לחרוג מלוח הזמנים המוסכם, .6 ועמידת הקבלן בלוח הזמנים היא תנאי עיקרי בחוזה זה ,שהפרתו מצד הקבלן תהווה הפרה יסודית של החוזה. 7לוח הזמנים יכלול גם את עבודות הקבלנים וגורמים חיצוניים שימונו ושיופעלו .7 ישירות ע"י המזמין. האינפורמציה אשר תוכנס לתוך לוח הזמנים שייערך על-ידי הקבלן תכלול את הפירוט הבא : רשימה של כל הפעילויות הנדרשות בשלבי התכנון הארגון והביצוע ,אישור דוגמאות לפריטים וציוד ,ביצוע חיבורים ,עבודות גמר שונות הרצת מערכות ובדיקת ציוד ,מערכת של מסירת עבודות וכו' ,וכן כל הקשרים ביניהם .הרשימה תכלול פעולות שעל הקבלן לבצע ופעולות של גופים חיצוניים -כמו מתכננים ,רשויות עירוניות ואחרות וכל הקשרים ביניהם .כל הפעילויות הללו יתורגמו לתרשים גנט. כל פעולה תקבל את מיקומה הנכון במערכת הכללית ותקבל את משך ביצועה בכל שלב. הפעילויות תופרדנה לחלקים לפי הנחיות הפיקוח. לוח זמנים יוכן בתחום הזמן המיועד להשלמה כלל הבניין ,ובתחומי הזמן שפורטו להשלמת חלקים שונים מכלל השטחים. 00.22קבלני משנה למערכות ראשיות ואלומיניום קבלני המשנה למערכות אשר הקבלן יהיה רשאי לפנות אליהם לקבלת הצעה ו/או לחתום עמם הסכם לביצוע העבודות ,יהיו מהרשימה המפורטת להלן בהתאם למערכות והמלאכות השונות .הקבלן מתחייב כי בעת הגשת הצעתו ,ישנו לפחות קבלן אחד מהרשימה ,לכל מקצוע רלוונטי ,אשר יבצע את העבודה במחירי היחידה הנקובים בסעיפים השונים בהצעתו .אין בהסכמת המזמין להעסקת מי מהקבלנים המפורטים להלן ,בין מראש ובין בדיעבד ,משום הטלת איזו אחריות שהיא של המזמין הן מבחינת חובת הרישום עפ"י חוק רישום קבלנים (או כל דין ותקנה אחרים) הן מבחינת אחריות לטיב העבודה ,יעילות הביצוע ו/או עמידה בלוח זמנים. קבלן המשנה המוצע יהיה כזה אשר ביצע מאז 2007ועד למועד האחרון להגשת ההצעות לפחות 3 פרויקטים בהיקף כספי הדומה לזה שבפרויקט מרכז סימולציה ובמורכבות הדומה לזו שבפרויקט הנ"ל וכמו כן ,יעמוד בכל הנדרש בסעיף הבא "קבלני משנה וספקים שלא למערכות ראשיות" א. להלן רשימת קבלני המשנה: חשמל : אפקון אלקו -התק"ש אלמור ארדן חשמל א.מ.ן כל קבלן אחר שיעמוד בדרישות לעיל ויאושר מראש על ידי המזמין אינסטלציה ומערכת מתזים: חרות אלקטרה קומבה קרניל דלקיה ליקבורניק כל קבלן אחר שיעמוד בדרישות לעיל ויאושר מראש על ידי המזמין מיזוג אוויר: אלקטרה ישראל משב -ארדן ניב תעשיות ש.ק - .מ.ק.מ. כל קבלן אחר שיעמוד בדרישות לעיל ויאושר מראש על ידי המזמין אלומיניום: אחים פררו אלומאייר אלום עשת ובר .ס.ר אלומיניום קונסטרקשן אלוטון עמי תעשיות אלומיניום שפר תעשיות מתכת כל קבלן אחר שיעמוד בדרישות לעיל ויאושר מראש על ידי המזמין מעליות: חרות -טיסנקרופ אלקטרה צום שינדלר-נחושתן כל קבלן אחר שיעמוד בדרישות לעיל ויאושר מראש על ידי המזמין תקשורת מחשבים שמרד מגלקום גלנט בינת ישום כל קבלן אחר שיעמוד בדרישות לעיל ויאושר מראש על ידי המזמין 00.23קבלני משנה וספקים שלא למערכות ראשיות העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י המפקח ,אולם אם א. יאשר המפקח העסקת קבלני משנה ,גם אז יישאר הקבלן הראשי אחראי בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם. ב. המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה ,ספק או כל פועל של קבלן משנה אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה .ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך 5ימים ולא תשמש עילה להארכת זמן ביצוע. ג. תוך ארבעה עשר יום ממועד צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימת ספקים וקבלני מלאכות לאישור המפקח כדלקמן: .1הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות 3קבלני משנה לכל עבודה אותה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה. .2כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה יהיו: (א) קבלן רשום בפנקס הקבלנים ,אשר הינו בעל הסיווג הנדרש לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן משנה זה ,באותם מקצועות החייבים ברישום. (ב) .3 .4 .5 .6 ד. בעל ניסיון עשיר של לפחות 5שנים בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם. לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן ,לגבי כל קבלן משנה בנפרד: (א) פרופיל חברה. (ב) שמות פרוייקטים שביצע הקבלן בשלוש השנים האחרונות ,אשר זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה .לגבי פרוייקטים אלה ,יש לציין את שם המתכנן ,שנת התכנון והביצוע ,ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתפקוד המערכות בפרוייקטים אלה (כולל מס' הטלפון שלהם). לפני אישור קבלן המשנה ,המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי ,על מנת להתרשם מהניסיון והמקצועיות של הקבלנים המוצעים. יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים לעיל ,מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח ,ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה. מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב מהמפקח. בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרוייקט זה ,שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל. מודגש כי על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה ,שכן המפקח יקפיד לבצע באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה ,כמפורט לעיל. 00.24תאום ושירותים לגורמים אחרים מודגש בזאת כי הקבלן בפרוייקט זה יהיה קבלן ראשי. הקבלן יתן ,שירותים לגורמים אחרים כגון :חברת בזק ,חברת החשמל ,קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה ,עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח. השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן: ארגון והכנת שטחי אחסון לפי צרכי כל קבלן (לפי קביעת המפקח) וכן שטח התארגנות א. להעמסה ולפריקה של חומרים וציוד. ב. אספקת מים וחשמל לצרכי העבודה ולשימוש האישי כולל לוחות חשמל קומתיים זמניים לשימוש קבלני משנה ,לכל אורך התקופה. ג. אפשרות שימוש בטלפון של הקבלן. ד. שירותי שמירה באתר לאחר שעות העבודה ובימי שבת וחג. ה. שרותי מנוף להרמת חומר ים ,ציוד וכלים של הקבלנים הממונים ,וזאת רק לגבי ציוד וכלים המצויים באתר מימלא באותה עת. ו. שירותי בטיחות כגון :אמצעים למניעת נפילה ,אמצעים לכיבוי שריפות וכד' ,הכל בהתאם לדרישות משרד העבודה .וכן כל הנובע מהיות הקבלן או מי מטעמו האחראי על הבטיחות באתר. ז. אספקת חומרים קטנים כגון :מלט ,חול ,סיד לצרכי ביטון – כנגד תשלום ישיר .גובה התשלום ייקבע ע"י המנהל. ח. ביצוע סתימת החריצים שיחצבו בקירות ע"י הקבלנים האחרים. ט. תיקוני גבס ,ריצוף ,חיפויים למיניהם ,תקרות תותבות ,צבע וכל סוגי הטיח במקומות שהגבס ו/או הטיח ו/או הריצוף והחיפויים ייפגמו. י. התקנת שרוולים ומסגרות בטפסנות ,הסדרת פתחים לנ"ל במחיצות גבס. יא. פתיחת וסגירת פתחים למעברי צנרת ותעלות באלמנטים הקונסטרוקטיביים ובקירות בנויים ולפי קביעת המפקח. יב. גימור והכנה לצבע בפתחים ובמעברים לאחר ביטון ההתקנות ,הצנרת ,תעלות הסולמות לכבלים וכיו"ב. יג. שימוש בפיגומים לכל סוגי העבודות וזאת רק לגבי פיגומים הקיימים ממילא באותה עת באתר. יד. סיתות /שבירה של אלמנטי בטון ,בלוקים ,ריצוף וכיו"ב שכתוצאה מליקוי מכל סוג המפריע להמשך העבודה וכן התיקונים הכרוכים בכך – תוך חיוב יחסי של הקבלנים הממונים עפ"י קביעת המפקח. טו. עבודות ניקיון ופינוי הפסולת – לרבות זו של הקבלנים האחרים. טז. הגנה סדירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים כך שלא יפגעו ע"י עובדי הקבלן. יז. כל שרות אחר המופיע באחד ממסמכי המכרז/החוזה. יז. הבהרות נוספות לגבי עבודות שיבוצעו ע"י קבלנים אחרים למניעת ספק מודגש במפורש כי המזמין לא ישא בכל נזק או פגיעה שיגרמו ע"י קבלנים אחרים. המזמין לא יכיר בכל תביעה של ניהול מתמשך עקב פיגורים של קבלנים אחרים. הרשום לעיל בא להוסיף ולא לגרוע מהרשום בכל סעיף אחר ממסמכי המכרז והחוזה. 00.25קשר עם קבלנים אחרים כללי א. במסגרת העבודות לביצוע המבנה ,נכללות עבודות נוספות אשר אינן נכללות במסגרת חוזה זה. עבודות אלה יוצאו למכרז נפרד ויבוצעו על ידי קבלנים אחרים ,שיקראו "הקבלנים האחרים", וזאת בכפוף לאמור בתנאים כלליים לעבודות. הקבלן יהווה קבלן ראשי גם לגבי קבלנים אלה (לרבות לענין הבטיחות). העבודות אשר יוצאו במכרזים נוספים יהיו: .1עבודות ריהוט. .2אספקות והתקנות של ציודים. .3אספקות ציוד ע"י ספקי הפקולטה. וכל עבודה נוספת שיחליט המזמין במהלך ביצוע העבודות. ב. התקשרות עם הקבלנים האחרים המזמין יבצע התקשרות ישירה עם הקבלנים האחרים .במסגרת עבודתו הקבלן יהיה חייב לבצע עבודות התיאום הנדרשות לביצוע מקביל של העבודות בהתאם לסעיף 003במפרט הכללי (מסמך ג'). כתמורה לתיאום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים לקבלנים האחרים לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה כלשהי (דהיינו לא יהיה זכאי לתמורה הנוספת על זו שבמחירי יחידה אחרים) .על הקבלן להביא זאת בחשבון בעת הגשת ההצעה למכרז. ג. שילוב קבלנים אחרים בלוחה זמנים בהמשך לאמור בסעיף לוח זמנים ,נקבע בזה כי כל אימת שקיים פיצול עבודות ,הרי לכשיתבררו המועדים בהם ישולבו בעבודה הקבלנים האחרים והגורמים האחרים יעודכן לוח הזמנים על ידי הקבלן ,לא יאוחר מאשר תוך שבועיים ימים מיום קבלת הוראה על כך בכתב מהמפקח .לוח זמנים שעודכן כאמור ,טעון אישורו של המפקח. 00.26מדידת הכמויות ,מחירים הכמויות ימדדו (עפ"י הסדר) בהתאם לכתוב בכתב הכמויות ,במפרט המיוחד ובמפרט הכללי, א. ובהעדר הגדרה -עפ"י ת"י 43או כמקובל במקצוע .הכמויות הן מקורבות בלבד; ,העבודה תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודות שנעשו בפועל ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן וייבדקו ויאושרו על ידי המפקח .לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי היחידות ו/או קביעת מחירים חדשים על סמך השינויים בכמויות הנ"ל ,הן באם יוחלט עליהם במשך העבודה והן אם יתבררו בחשבון הכמויות הסופי בגמר העבודה. למניעת ספק מודגש כי שינוי בעובי ,אורך או רוחב של כל פריט ,מוצר ,אלמנט וכיו"ב בשיעור של עד 10%ממידה אחת או 5%בכל המידות או 10%בשטח הפריט או היחידה -לא ישמש עילה לשינוי מחיר היחידה אלא במקרים חריגים עפ"י שיקול דעתו הבלעדית של המפקח, בזכות הנתונה לו בלעדית. מבלי לפגוע בכל זכות העומדת למזמין בהתאם לחוזה זה -רשאי המפקח ,בהעדר ביטוי מתאים בחלק של כתב הכמויות והמחירים המתייחס למבנה מסוים לעבודה שנדרשה ובוצעה במבנה זה ,להשתמש במחירי סעיפים מקבילים לעבודה זאת הקיימים בחלק אחר של כתב הכמויות והמחירים והמתייחס למבנה אחר. בכל מקרה מובהר כי במידה ויתגלו סעיפים מקבילים (המתייחסים לעבודה זהה ומקבילה) בחלקים שונים של כתב הכמויות בהם מחירי הקבלן אינם זהים -ישולם לקבלן בכל מקרה לפי המחיר הנמוך. ב. מחיר יסוד .1מחיר יסוד פירושו המחיר של חומר כלשהו במקום רכישתו בתוספת הוצאות העמסה, והובלה עד למקום המבנה .מחיר היסוד אינו כולל פחת ,הוצאות פריקה ,אחסון והוצאות אחרות מכל סוג שהוא אלא אם נאמר במפורש אחרת. .2המפקח יק בע מחיר יסוד מעודכן לפי מחירו למעשה של החומר בעת אספקתו למקום המבנה ומחיר היחידה שהתבסס על מחיר היסוד יעודכן בהתאם לשינוי המחיר לאחר שנלקחו בחשבון ההתייקרויות החלות על מחיר היסוד. .3לצורך קביעת מחיר יסוד מעודכן ,ימציא הקבלן למפקח ,על פי דרישתו ,כל הצעת מחירים ,חשבונות מס (צילום נאמן למקור) ,שובר ,קבלה וכיו"ב ,הנוגעים למחיר היסוד. .4כל הוצאות הקבלן בקשר לרכישה ואספקת חומר כלשהו יכללו במחירי היחידה לביצוע העבודות ובשום מקרה לא יתווספו למחיר היסוד. המזמין ראשי אך אינו חייב לשלם את מחיר החומר ישירות לספק לפי התנאים שיסוכמו ישירות בינו ובין ספק החומר ולהפחית את מחיר היסוד הצמוד ממחיר היחידה של אותו סעיף בכתב הכמויות. 00.27אישור חשבונות חלקיים וסופיים אישורו של כל חשבון ביניים מותנה בהגשת דפי מדידה ,דפי ריכוז כמויות כלליים ,דפי ריכוז א. כמויות חלקיים ,סקיצות ,תכניות מסומנות ,חישובי כמויות וכיו"ב מדויקים וסופיים עבור החלק המבוצע עבורו נדרש התשלום ,ואשר עבורו ניתן עפ"י קביעת המפקח להגיש חישוב כנ"ל. החומר הנ"ל יועבר עם הגשת החשבון החלקי. כמו כן יצורף לחשבון לוח זמנים מעודכן. חשבון שיוגש שלא בצורה המפורטת לעיל -לא ייבדק ע"י המפקח ולא יוגש לתשלום ויראו אותו כאילו לא הוגש לבדיקה. ב. במקרים חריגים וכהליך חריג רשאי המפקח ,לאחר שנועץ עם המנהל ,לאשר סכומים מסוימים עבור עבודות מסוימות על בסיס אומדנים או חישובים ללא חומר כנ"ל ,וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. ג. הקבלן יחויב לנהל ולרכז את החשבונות וכו' במחשב ,בעזרת תוכנה להכנת חשבונות תואמת תוכנה "מניפה " ,בהתאם לנוהל שייקבע על ידי המזמין ובכפוף לטפסים ולסדרים כפי שיימסרו לו על-ידי המפקח ו/או המזמין. הוצאות המחשב הקשורות במיכון ריכוזי הכמויות המאושרות ואישורי החשבונות (כולל .1 הוצאות הקשורות בהגשת החשבונות וריכוזי הכמויות לאישור המפקח) יהיו ע"ח הקבלן. החשבונות יוגשו בנפרד לכל אחד מחלקי הפרוייקט כפי שהופרדו בכתב הכמויות .2 והמחירים וזאת לרבות חישובי כמויות ומדידות נפרדות לכל אחד מחלקי הפרוייקט. המפקח רשאי להתנות את אישורו של כל חשבון ביניים בהגשת לוחות זמניים מעודכנים .3 כמפורט בסעיפים המתייחסים לכך. ד. מודגש ומובהר כי בכל מקרה של חילוקי דעות בנוגע לאישור ניתוחי מחיר וחשבונות ,יהיה נציג האוניברסיטה הפוסק הקובע והקבלן יהיה רשאי לפעול ע"פ סעיף 13בחוזה. ה. הפחתה ועיכוב סכומים לתשלומי ביניים בגין אי הגשת מסמכים. המפקח יפחית כל סכום שיראה לו בגין אי הגשת מסמכים (אם לא יוגשו) 00.28תביעות הקבלן מצהיר כי כל תביעת תשלום בין לפריט ו/או סעיף ובין למכלול ו/או לעבודה ככלל ולכל הכרוך בה ,תוגש תוך 30יום לכל המאוחר מתאריך סיבתה (הוראת שינוי ,תכנית ,עדכון תכנית ,תנאי חוץ וכו') .כל תביעה שתוגש לאחר התקופה הנ"ל רואים אותה ככלולה במחירי העבודות של הקבלן ,והמזמין רשאי לדחותה אף מבלי להתייחס אליה כלל. מבלי לפגוע בכל המצויין בכל מסמכי הגשת ההצעות ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן לבצע כל הוראת שינוי ,גם אם לא סוכמה עליה התמורה ואופן מדידתה ,ולקבלן לא תהיה עילה לעיכוב בצוע שנוי כל שהוא עקב אי השלמת סיכום על התמורה ואופן מדידתה. 00.29ציוד וחומרים ,עבודה ומוצרים הפרוייקט הנדון -חייב להבנות ברמת ביצוע מעולה .יש חשיבות רבה לטיב לדיוק ורמת המוצר המוגמר. על הקבלן להביא בחשבון כי כל מוצר ,אביזר וכיו"ב ,בין להרכבה ובין לביצוע ,יהיו מסוג משובח. 00.30מוצר שווה ערך אם נזכר המונח "שווה ערך" במפרט ו/או בכתב הכמויות כאלטרנטיבה לחומר מסויים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם המפעל ו/או בשם היצרן ,פירושו שהחומר חייב להיות שווה ערך מבחינת טיבו, איכותו ,מראהו ,תכונותיו וסגולותיו. חומר שווה-ערך טעון אישורו המוקדם של המפקח .היה ומחיר החומר שננקב בחוזה גבוה ממחיר החומר שאושר כשווה ערך לו ,יותאם מחירו בחוזה בכפיפות למחיר היסוד. המפקח אינו חייב לאשר שימוש בחומר שווה ערך. מודגש ומובהר כי על הקבלן ,בעת הגשת הצעתו ,לתמחר את מחירי היחידה על פי העבודות והחומרים המצוינים בחוזה .לא תתקבל כל טענה ו/או תביעה בגין תמחור מחיר יחידה על בסיס מחיר יסוד של חומר שווה ערך. 00.31ציוד וחומרים באתר -רכוש המזמין ציוד ישיר ועקיף לבניה ו/או לביצוע העבודה וכל חומר לביצוע העבודה ו/או עבודות עזר ,רואים בהם מרגע הבאתם לאתר כרכוש המזמין ,ואין הקבלן רשאי להוציאם ו/או להשתמש בהם שלא למטרת העבודה נשואת חוזה זה אלא באישור מראש ובכתב של המפקח. 00.32תכניות מובא לידיעת הקבלן כי יימסרו לו ללא תשלום 3העתקים מכל תכנית חדשה או מתוקנת. המזמין רשאי לחייב את הקבלן בהוצאות העתקים נוספים מעבר לכמות הנ"ל עפ"י שיקול דעתו, ולנכות את הסכומים שיגיעו עבורן מכל חשבון של הקבלן. התכניות נשארות בכל מקרה רכושו של המזמין .על הקבלן לשמור במקום העבודה מערכת תכניות אחת לפחות מעודכנת ומושלמת ,בכל עת ,ולסלק מיד כל תכניות מבוטלות. 00.33מים וחשמל המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ע"י המזמין רק אם הדבר יתאפשר למזמין. האספקה תעשה תמורת תשלום .ההתחברות אל מקורות המים והחשמל והבאתם למקום העבודה יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו ,תוך כדי תיאום מוקדם עם המנהל .המנהל לא יהיה אחראי על הפסקות המים והחשמל ועל הקבלן מוטלת האחריות לבצע מראש סידורים מתאימים ,על חשבונו ,להספקה עצמית (אגירה ,גנרטור וכו') במקרה של תקלות או הפסקה באספקת המים או החשמל. 00.34היתר רישוי ורשויות מובא לידיעת הקבלן שהאוניברסיטה נמצאת בהליכים להוצאת ההיתר אך יתכן ובמועד הוצאת פניה לקבלת ההצעות אלו טרם נמצאים בידיה האישורים הדרושים. 00.35מלוי דרישות ,אישורים כולל אישורי אכלוס ותעודת גמר עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות ,תקנות ,הוראות ,חובת קבלת אישורים ו/או היתרים ו/או רשיונות וכו' (להלן "דרישות" ) של רשות ממשלתית ,עירונית ,מקומית ,או אחרת מוסמכת ,יבוצעו בהתאם לאותן דרישות והקבלן אחראי למילוין המלא והמדויק של דרישות אלה .הטיפול ,האחריות וההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות יחולו במלואן על הקבלן . על הקבלן לטפל ולהשיג ,באחריותו ועל חשבונו את כל האישורים ו/או ההיתרים הדרושים להקמת המבנה ולבצוע ההתחברויות למערכות התשתית מכל רשות ו/או גוף מוסמך אחר כולל היתרים ע"פ חוקי רישוי עסקים (למעט היתרי בניה ע"פ חוק התכנון והבניה תשכ"ה .) 1965 על הקבלן להשיג על חשבונו את כל הרשיונות ,האישורים וההיתרים האחרים הדרושים לבצוע הקמת המבנה ובכלל זה :מהנדס העיר (מהנדס אחראי לביצוע השלד) ,מח' תברואה (סידורי אשפה), מח' מים והביוב (עבודה מקצועית) ,משרד הבריאות (עבודה מקצועית) ,מכבי האש (התאמה לדרישות) ,חברת החשמל (אשור תכנון מתקן) ,חב' הבזק (אישור רשת ו/או תשתית כבלים) ,בודק מוסמך (מעליות) ,וכו'. הקבלן יהא חייב לעבוד בתיאום רצוף עם כל הרשויות הנ"ל ,ולהעמיד לרשותם המהנדס אשר יחתום לפני התחלת העבודה כאחראי על הביצוע וכן מהנדס אשר יחתום כאחראי על הביקורת (חתימות אלה כלולות במחירי היחידה של הקבלן בהצעתו) הקבלן יהיה חייב להשיג ,להביא את כל הגורמים במועדים הדרושים לביקורת העבודות ,ולבסוף למסור את כל מכלול האישורים הדרושים. על הקבלן להזמין אצל מודדים מוסמכים ,על חשבונו ,תכניות מדידה בגמר שלב היסודות ובגמר כל אחד משלבי הבניה ,שתשמשנה כתוכנית עדות למיקום הבניין ותימסרנה למחלקת הפיקוח של העירייה. על הקבלן לבצע את כל הדרוש לשם קבלת אשורי אכלוס (טופס 4ותעודת גמר) והוא זה שיספק את הטופס הנ"ל לידי המפקח ,כל תעודות גמר וכל הרשיונות ,האישורים וההיתרים האחרים הנדרשים ע"פ כל דין לשם הפעלת המבנה למטרותיו .על הקבלן לתאם ולהשיג על חשבונו את כל האישורים הנדרשים לשם ההתחברות הסופית למערכות תשתית של חשמל ,ביוב ,מים ותקשורת (התשלום לרשויות השונות בגין החיבור הסופי למערכות אלה ישולם ע"י המזמין ). מבלי לגרוע מן המצוין לעיל -ימונה ע"י הקבלן מנהל עבודה קבוע באתר העבודות -במשמעותו לפי תקנות משרד העבודה .מנהל זה יישאר בתפקידו כל עוד יימצא הקבלן בשטח. לא תאושרנה תביעות הקבלן על סמך טענותיו שלא ידע את התקנות הנ"ל ,וכן לא תינתן לו הארכת זמן כל שהיא עקב איחור שנגרם על-ידו מפאת מילוי אחר התקנות הנ"ל. יודגש במפורש כי תפקיד המפקח ומנהל הפרויקט מטעם המזמין הוא יצוג המזמין .כל יתר נושאי הניהול (לרבות בטיחות ואחריות לביצוע ולביקורת על הטיב) חלים על הקבלן. 00.36שלט לאתר (לזמן הביצוע) על הקבלן יהא לספק ולהרכיב על חשבונו תוך 10ימים מיום מתן צו התחלת העבודה שלט בגודל ובנוסח אשר ייקבע על ידי המזמין ואשר יכלול את שם הפרוייקט ,המזמין ,וכן את שמות המתכננים והמבצעים. גודל השלט ,צורתו ,מקום הרכבת השלט וצרת והרכבתו -ייקבעו על ידי המפקח. במידה והמזמין ירכיב את השלט בעצמו ,יחוייב הקבלן בהתאם להוצאה בפועל. 00.37מהנדס אחראי על הביצוע לפני תחילת העבודה יהא על הקבלן להעביר למפקח את שמו של המהנדס אשר יחתום על הצהרת המהנדס האחראי לביצוע ואחראי על הביקורת כנדרש ע"י הרשויות ועל פי הוראת המזמין. חתימה זו על טפסי מח' הרישוי תעשה מיד עם הוצאת צו העבודה לקבלן וכתנאי להתחלת העבודה באתר. הקבלן מתחייב באמצעות המהנדס האחראי לביצוע הנ"ל כי שלד הבנין יבנה לפי כל הכללים והרמה הנהוגה והנדרשת כיום ובהתאם למתואר במסמכי מכרז/חוזה זה. כמו כן יראה המהנדס הנ"ל כאחראי על ביצוע השלד והבנין במשמעותה של אחריות כזו עפ"י חוקי התכנון והבניה תשכ"ח .1965 - אחריות זו היא כלפי המזמין וכלפי כל רשות המחוקקת או מוסמכת וכן כלפי כל צד העשוי לתבוע את המזמין את הרשות או המהנדס בגין אי ביצוע השלד בהתאם לדרישות התכנון והחוק וכנ"ל לגבי הביקורת על הביצוע. 00.38צוות הקבלן צוות הקבלן שיידרש לעבודה הנידונה יהא מהמעולים הקיימים ויכלול לפחות: א. מנהל מנהל פרוייקט – אדריכל או מהנדס (במשרה מלאה) .בעל נסיון של 10שנים .1 לפחות. מהנדס ביצוע (במשרה מלאה) עם ניסיון של 5שנים לפחות ,בביצוע ,פיקוח טיב ,בקרה, .2 מעקב אחר לו"ז ,מדידות וכמויות שביצע במשך חמש השנים האחרונות פרוייקט אחד לפחות ,בתחום הבניה הציבורית שלא למגורים ,ששטחו אינו פחות מ 4,000 -מ"ר. (על הקבלן לצרף העתקי דיפלומה/רשיון מהנדס) . מהנדס מערכות אלקטרו-מכניות (במשרה מלאה ) עם ניסיון של 5שנים לפחות ,בביצוע .3 ובפיקוח על מערכות אלקטרו-מכניות כולל תאום מערכות . מנהל עבודה ראשי ,בעל נסיון של 10שנים לפחות ,אשר יקבל מינוי כמנהל עבודה .4 באתר כנדרש ע"פ תקנות משרד העבודה שיהא נוכח בשטח במשך כל שעות העבודה ויישאר בתפקידו ובמינויו ,עד ליציאתו המוחלטת של הקבלן מהשטח .מנהל העבודה יהיה הראשון אשר נכנס לאתר בתחילת כל יום עבודה וילווה את העבודות במשך יום העבודה במלואו ,ויהיה האחרון לעזוב את שטח העבודה בגמר יום העבודה .מנהל העבודה ישמש גם כאחראי בטיחות במובנו ע"פ כל דין ,אשר יחתום על טופס ממונה בטיחות של משרד העבודה ,כתנאי למתן צ.ה.ע . חשב כמויות (במשרה מלאה) עם ניסיון של 5שנים לפחות ,שביצע ,מדידות וכמויות .5 במשך חמש השנים האחרונות בפרוייקט אחד לפחות ,בתחום הבניה הציבורית שלא למגורים ,ששטחו אינו פחות מ 3,000 -מ"ר. ב. הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה פועלים מקצועיים ומנוסים בלבד ,במידה ובהיקף מספיקים לשם עמידה בלוח הזמנים ,ואשר העסקתם אצלו מוסדרת כנדרש עפ"י כל דין. הקבלן יפטר כל עובד אשר לדעת המפקח אינו מומחה או מתאים לתפקידו. מודגש ומובהר בזה כי המזמין רשאי לדרוש את החלפתו של מהנדס הבצוע ו/או מנהל העבודה ו/או מנהל פרוייקט ,אם הגיע למסקנה שבעלי תפקידים אלה הם בלתי מקצועיים ו/או אינם משתפים פעולה עם נציגי המזמין. 00.39בקרת איכות במהלך הביצוע מובא לידיעת הקבלן שבמהלך הביצוע יידרש אישור לכל שלבי הביצוע עפ"י נוהלי האוניברסיטה לבקרת איכות לשם כך יידרש הקבלן למלא ולחתום על הטפסים שימסרו ע"י המפקח לדיווח לגבי כל שלבי ביצוע. 00.40קבלת העבודה קבלה ראשונה א. על מנת לאפשר התקדמות בעבודה ,תבוצע ותימסר העבודה המבוצעת ע"י הקבלן -בשלבים. אחרי שלדעת המפקח הקבלן גמר את העבודה עד כדי עריכת קבלה ו/או סיור מוקדם ,בין בכל עבודה נשואת הגשת הצעות זאת ובין בחלק כלשהוא הימנה ,יזמן המפקח לאחר התייעצות עם נציגי המזמין ועדת קבלה מוקדמת של המבנה. בועדה הנ"ל ישתתפו המתכננים ,נציג המזמין והמפקח ,נציג המשתמש בבניין ,והקבלן (הקבלן ייקח בחשבון כי למפקח יידרשו לפחות 5ימים על-מנת לזמן את הועדה הנ"ל לתאריך המוצע ע"י הקבלן) .לאחר הבדיקה יעביר המפקח לכל המשתתפים בבדיקה דו"ח מסכם ובו תיכללנה הערות המשתתפים וההוראות לקבלן על תיקון פגמי ביצוע שנתגלו בבדיקה ,השלמות דרושות וכדומה ,וכן ייקבע תאריך לסיום התיקונים וההשלמות כנ"ל. לצורך הקבלה הראשונית יכין הקבלן באמצעות מודד מוסמך תכנית מדידה של מצב קיים. תכנית זו תועבר למפקח לאדריכל ולמהנדס. בנוסף לאמור לעיל לגבי הליכי הקבלה ובהסכם יהא הקבלן חייב לספק למפקח לפני הקבלה הסופית ,ועדיף לקראת הקבלה המוקדמת ,את כל האישורים הדרושים בין למערכות הספציפיות ,כגון אישור ח"ח ,בזק ,בודק מוסמך וכיו"ב ,ובין לכלל המבנה כנדרש לגבי תעודת גמר. בנוסף להנ"ל יספק הקבלן רשימה של כל קבלני המשנה אשר ביצעו עבורו עבודות במבנה/מערכת וכן תכניות עדות ( .) AS MADEבנוסף לאמור כאן ,יספק הקבלן ספר הוראות להפעלה ולהחזקה למתקנים ולמערכות .כל המסמכים יוגשו ב -3העתקים. כמו כן יהיה עליו להפעיל ,להריץ ,ולווסת את כל המתקנים המכניים בנוכחות המפקח עד להבאתם למצב פעולה תקין ולשביעות רצונו של המפקח. ב. קבלה סופית עם תום תיקון הפגמים הנ"ל על ידי הקבלן ,תיערך קבלה סופית (נוהל הקבלה הסופית יהיה כבפסקה א' לעיל). במידה ולא בוצעו כל התיקונים אשר צויינו בדו"ח הקבלה המוקדמת ,או במידה ויתגלו בבדיקה פגמים נוספים ,יערוך המפקח דו"ח מסכם חדש ועם השלמת התיקונים הכלולים בו על ידי הקבלן תיערך בדיקה נוספת לשם קבלה סופית .אי ביצוע התיקונים בזמן שייקבע ע"י המפקח -יתיר למזמין לעכב ו/או לקצץ תשלומים לקבלן וכמו כן לבצע התיקונים על חשבון הקבלן. במידה ולא תהיינה הערות כלשהן מצד המשתתפים בבדיקה ,תמולא "תעודת קבלת העבודה". ג. קבלות חלקיות היה והקבלן פיגר בהשלמת העבודה ,רשאי המזמין ,בהתאם לשיקול דעתו ,לדרוש מהקבלן למסור חלקים במבנה ו/או מערכותיו .במקרה זה תיערכנה קבלות חלקיות ,והמזמין יהיה רשאי להשתמש באותם חלקים למרות שטרם הושלמה העבודה בכל המבנה/מערכת .במקרה כזה תיחשב תקופת האחריות החל מתאריך המסירה הסופי של כל המבנה/מערכת או מהתאריך שהמזמין החל להשתמש בחלקים ,הכל לפי החלטת המזמין. מובהר בזה כי בכל מקרה ,וגם אם לא פיגר הקבלן בהשלמת העבודות ,רשאי המזמין ,ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מהקבלן למסור חלקים מהמבנה ו/או מערכותיו ובהתאם לנוהל הקבלה החלקית כמפורט לעיל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יבוצעו כל סיורי הקבלה והמסירה השונים כמפורט בנספח הקבלות והמסירות שימסרו לקבלן ועל הקבלן להעביר את כל הטפסים הנדרשים לכל סיור קבלה כשהם מלאים וחתומים ע"י הגורמים המאשרים. 00.41אחריות -בדק ותיקונים תקופת האחריות [בדק] של הקבלן לגבי עבודותיו תהיה כמפורט להלן. תקופת האחריות תחל מהתאריך הנקוב בדו"ח הקבלה הסופית הנזכרת לעיל .תוך תקופת האחריות ועד לגמר התקופה ,אחראי הקבלן לביצוע תיקוני פגמים שנתגלו ונרשמו בפרוטוקול הקבלה הסופית ו/או לתיקון פגמים שנתגלו תוך כדי תקופת האחריות. הפעלת הקבלן לצורך תיקונים תוך כדי תקופת הבדק תיעשה על ידי המזמין או המפקח. בחוזה זה תהיה תקופת האחריות (בדק ותיקונים) כמפורט להלן: לעבודות הבניה ועבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן וביתר מסמכי החוזה -שנה אחת מתאריך הקבלה הסופי. א. למערכות מיזוג אוויר ,חשמל ומנ"מ ותברואה ולעבודות אלומיניום -שנתיים מהתאריך הנ"ל – הקבלן ייתן ערבות לנ"ל לתקופה המתאימה .גובה הערבות לפי השיעור הנקוב במסמכי המכרז.. ב. לעבודות בידוד ואיטום -חמש שנים מהתאריך הנ"ל – הקבלן ייתן ערבות כנ"ל. תקופת האחריות תחל מהתאריך הנקוב בדו"ח הקבלה הסופית (של כל מבנה/מערכת) הנזכרת לעיל. תוך תקופת האחריות ועד לגמר התקופה אחראי הקבלן לביצוע תיקוני פגמים וליקויים שנתגלו ונרשמו בפרוטוקול הקבלה הסופית ו/או לתיקון פגמים ,תקלות וליקויים שנתגלו תוך כדי תקופת האחריות. הפעלת הקבלן לצורך תיקונים תוך כדי תקופת האחריות תעשה על-ידי המזמין או המפקח. אם תוך תקופת האחריות יתגלו תקלות ,ליקויים ופגמים הטעונים תיקון מיידי והקבלן פיגר בתיקונם למרות התראה בכתב -רשאי המזמין לבצע תיקונים אלה באמצעות גורם כלשהו ,כפי שייראה לו ,ועל חשבון הקבלן. בכל מקרה יבוצעו התיקונים ע"י הקבלן במהלך תקופות האחריות בהקדם המרבי ,ותוך הפרעה ואי- נוחות מינימליים למזמין. 00.42קבלה בתום שנת הבדק הראשונה ובתום כל הבדק בתום שנה אחת מגמר כל העבודות ואח"כ לפי הצורך בגמר תקופות הבדק של נושאים א. כמפורט בחוזה ,תיערך קבלה חוזרת .קבלה זו תיערך לכלל העבודות ,גם אלה מיוחדים שתקופת הבדק עבורן טרם נסתיימה ,עבור אלה תיערך קבלה נוספת בגמר תקופת הבדק של כל נושא ונושא. ב. בקבלה זו שתיערך ביזמת המזמין או המפקח ישתתפו בתום השנה -המפקח ,נציג המזמין, הארוכות) האחזקה והקבלן ,וגם המתכנן ויועציו .בקבלות הבאות (בתום תקופות הבדק ישתתפו רק נציג המזמין ,נציג האחזקה והקבלן ,זימונם של אלו באחריות המזמין. ג. בקבלות אלו שתתואמנה כאמור וכמו בקודמות ,הרי במידה ויתגלו פגמים הטעונים תיקון, יוצא דו"ח עם רשימת התיקונים .לאחר השלמת התיקונים על ידי הקבלן תיערך בדיקה נוספת לשם קבלה סופית בהשתתפות המפקח ו/או המזמין והקבלן .במידה ולא יהיו הערות נוספות, תוצא "תעודת גמר" לתום אחריות הקבלן למבנה/מערכת .רק לאחר הוצאת התעודה כנ"ל תשוחרר לקבלן ערבותו לתקופת האחריות כמפורט בחוזה. ד. למען הסר ספק מובהר ומודגש בזאת כי כל התיקונים והפעולות שיבוצעו ע"י הקבלן התקופות הבדק ,ייעשו ע"י הקבלן מבלי שהקבלן יהא זכאי לכל תמורה עבורן. 00.43מחיר יחידה כל מחיר יחידה שיוצע על ידי הקבלן יכלול ,בין היתר ,את כל החומרים ,מוצרים ,חומרי עזר ,עבודות, שימוש בכלים ,ציוד ואביזרים ,עבודה ,תשלומים סוציאליים ,ביטוחים ,מס-קניה ,ביול וכל יתר וההיטלים המקובלים ,רווח ,הוצאות הקבלן ואת כל שאר ההוצאות הישירות או המיסים הבלתי ישירות ,הקשורות בביצוע אותו סעיף (כולל תיקונים לתקופת האחריות והבדק). 00.44התייקרויות בחוזה זה לא תשולם התייקרות. 00.45המשך עבודות -זכות מסירת העבודות במכרז/חוזה ו/או חלקן לקבלן אינה מזכה את הקבלן בכל זכות או אפשרות לתביעה לגבי המשך עבודות הבניה ועבודות אחרות כלשהן שתבוצענה על ידי המזמין בהמשך ביצוע המבנה ובעבודות בשטחים הקשורים לו ,בכל מלאכה ,עבודה או פריט כלשהוא. 00.46כל המוקדמות נכללות במחירי היחידה של ההסכם את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בפרק מוקדמות זה ,ייקח הקבלן בחשבון, בזמן הגשת הצעתו .לא תשולם כל תוספת או מחיר מיוחד עבורן והן תהיינה כלולות במחירי עבודות הבנין. היחידה של 00.47יומני עבודה יומן עבודה ינוהל ע"י המפקח ויהיה במשרדו של המפקח. הקבלן ירשום בו כל יום את : מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם. א. ב. כל החומרים והסחורות שנתקבלו. ג. רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין. ד. מזג האוויר. ה. במדור מיוחד ובאופן בולט :הערות ,בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין או למפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד. ו. פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח .חשבונות בעד עבודות יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביומן ,ורק אם תאושר ספציפית ע"י המפקח ביומן (חתימת המפקח בתחתית היומן אינה אישור לתשלום עבור רג'י). יומן העבודה ייחתם אחת לשבוע ע"י מהנדס הביצוע או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם המזמין. יומן העבודה ינוהל ב 3 -העתקים :הדף המקורי ,העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן. רישומי הקבלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין .העדר הסתייגות בכתב של הקבלן ביומן העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהווה אישור לנכונותם של הפרטים הרשומים בו. 00.48בדיקות המזמין ינכה לקבלן סכום השווה ל 1.0% -מסכום העבודה עבור בדיקות. המזמין יזמין את הבדיקות וישלם עבורן. יחד עם זאת על הקבלן לדעת כי בנושאים ספציפיים הרשומים בכתב הכמויות ישולם לו בנפרד עבור בדיקות או שיהיה עליו להזמין בדיקה כאשר היא כלולה במחירי היחידה אם הדבר נרשם מפורשות במפרט או בכתב הכמויות. הקבלן לא יהא זכאי להחזר ולא יחויב בתוספת בגין חריגה בהוצאות עבור הבדיקות מעבר ל1.0% - כנ"ל. יחד עם זאת עבור הוצאות בגין תוצאות שאינן עומדות בדרישות ,יחוייב הקבלן בכל ההוצאות שיהיו למזמין. כל עבודות התאום עם מבצעי הבדיקות לרבות קביעת מועדי הבדיקות ,פגישה איתם באתר וסיוע להם ככל הנדרש בעת ביצוע הבדיקות ייעשו ע"י הקבלן .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום עבור תאומים אלו ועבור הסיוע הנ"ל. המונח בדיקות כנ"ל מתייחס לבדיקות ע"י מכון או מעבדה מוסמכת כגון מכון התקנים ,איזוטסט, איזוטופ ,הטכניון וכו'. הקבלן יתאם בדיקות בטון בכל יום יציקה ללא תלות בכמות הבטון הנוצקת ובהתאם לת"י המתאים. 00.49בקורת העבודות הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את הפועלים ,הכלים והמכשירים הדרושים א. לבחינת העבודות .למפקח תהיה תמיד רשות להיכנס לאתר או למקום העבודה של הקבלן או למקומות עבודה אחרים בהם נעשית עבודה בשביל הבנין. יודגש כי הקבלן חייב להעמיד לרשות המפקח אמצעי גישה מקובלים וסבירים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המפקח לכל חלק של העבודה בכל שלב ושלב של ביצוע. ב. המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה באתר וכמו"כ יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר להתאמה לדרישות בחוזה וכל זה על חשבון הקבלן. ג. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי או הריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו .הקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך תקופה שתקבע ע"י המפקח. ד. המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה ,או חלק ממנה ,אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות ,המפרט הטכני או הוראות המפקח. דרישה של המפקח להפסקת עבודה לפי סעיף זה לא תשמש עילה לבקשת הארכה של משך הביצוע. ה. המפקח יהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים והעבודה ולאופן ביצועה. 00.50תוכניות עדות AS - MADE על הקבלן לספק תוכניות מעודכנות ( )AS-MADEלאחר בצוע כמפורט להלן : .1לבנין על כל חלקיו כמתואר בתוכניות אדריכלות והקונסטרוקציה לרבות פרטי האלומיניום. .2למתקני תברואה ,לרבות מערכת ספרינקלרים כולל קלטות עם צילומי צנרת המאשרים את תקינות צנרת הביוב והניקוז . .3למתקני חשמל ותקשורת לרבות חשמל במתח גבוה וזרם חלש ,ומתקן גילוי אש. .4למתקני מיזוג אויר. הקבלן מתחייב לקלוט את מערכת התוכניות אשר תימסר לו ע"י המזמין בתוכנת ( Autocadגרסה עדכנית) במשרדו או מטעמו ,לעדכנה באופן שוטף ע"פ המבוצע בפועל ,עד להפיכתה למערכת תוכניות עדות לאחר הבצוע (.)As Made התוכניות יתארו את המבנה ע"פ הביצוע בפועל על כל חלקיו ויסומנו בהם כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות. הקבלן מתחייב להעביר למתכננים וליועצים מטעם המזמין את כל האינפורמציה לגבי השינויים שנעשו. הקבלן יספק למזמין את תוכניות העדות (אורגינלים) ע"ג דיסקטים וכן 3מערכות של העתקים מתכניות אלו חתומות ע"י המהנדס האחראי על הבצוע ובקנה מידה כמו התוכניות המקוריות. שכ"ט בגין הכנת תוכניות עדות לרבות ההעתקים לא ישולמו בנפרד והתמורה נכללת במחירי היחידה של סעיפי כתב הכמויות השונים. 00.51ספר מתקן נספח ספר מתקן מצורף למכרז/חוזה זה בהמשך למסמך ג' .1 א. ב. על הקבלן להגיש את ספר המתקן על פי הצורה ,גודל ,גודל האותיות וסדר הדברים כמופיע בנספח ועל פי הנחיות המצוינות להלן ובעמודים השונים שבנספח. ג. הגשה ספרי המתקן אותם יש להגיש בפרוייקט זה מפורטים להלן חשמל .1 מז"א .2 מים וביוב. .3 גילוי וכיבוי אש .4 תקשורת .5 זרם חלש .6 ספרינקלרים .7 מעליות .8 ספר מתקן יוגש ב 5-עותקים. על הקבלן לתאם עם המהנדס הגשת פרטי ספר מתקן שאינם כלולים בנספח ובהנחיות השונות ולקבל אישורו לפני כתיבת הספר. ד. הדפסה תתבצע במעבד תמלילים ( ,)WORDיועלה על דיסקט ויצורף לספר המתקן בתוכנה שתותאם עם המהנדס. ה. כריכה הכריכה תהיה קשה .כל העמודים יונחו בתוך הכריכה בצורה שניתן יהיה להוציאם בקלות, להחליפם או להוסיף עמודים נוספים .לכריכה יהיה צמוד נרתיק ניילון לתוכו יוכנס דף הכותרת בצבע המתאים. ו. צבע הכריכה צבע דף הכותרת על גבי הכריכה יהיה על פי המצוין להלן .צבעי כריכה של מערכות שאינן מצוינות להלן -יתואמו עם המפקח. מערכת חשמל מיזוג אוויר מים וביוב גילוי וכיבוי אש תקשורת זרם חלש ספרינקלרים צבע כריכה חום כחול ירוק אדום כתום תכלת העמוד הראשון במתכונת "ספר מתקן" המצ"ב יהיה כאמור גם על חזית הכריכה תחת מעטפת ניילון ובצבע המתאים. בצידו של הקלסר יודפסו המילים ספר מתקן ,שם הפרוייקט ושם המערכת אליה משתייך ספר המתקן -כל זאת על רקע צבע המערכת. ז. מועד הגשה הקבלן יספק למהנדס מהדורה ראשונה של ספר מתקן 30ימים לפני סוף תקופת הביצוע. תחילת אחריות תלויה בקבלת ספר מתקן מושלם. ח. השלמת נתונים לאחר הגשת המהדורה הראשונה של ספר המתקן כאמור לעיל "מועד הגשה" ועד לקבלתו הסופית של כל הציוד יכין הקבלן ויעביר למהנדס נתונים נוספים לכל סוגי השינויים שחלו במערכת לגבי המהדורה הראשונה. הנתונים החדשים יוכנו בצורה שבה הוכנו דפי החוברות כך שניתן יהיה להכלילם בחוברות שהוכנו תוך החלפת דפים או כתוספת לדפים קיימים. 00.52סתימת פתחים נגד אש סתימת פתחים ומעברים למיניהם כגון מעבר צינורות ,מעבר כבלים ,פתחים ,תעלות וכו' בתקרות, רצפות ,קירות ,מחיצות וכו' למיניהם ,נגד אש ,תעשה ע"י חומר עמיד לשעתיים באש מסוג לוחות, שקיות ,טיט וציפוי .FLAMMASTIK כל הסתימות הנדרשות על פי כל דין והנחיות המפקח יחשבו ככלולים במחירי היחידה ולא יימדדו בנפרד אלא אם בכתבי הכמויות של המערכות השונות כגון חשמל ,תברואה ,מיזוג אוויר וכו' יוחדו סעיפים מיוחדים. 00.53עיבודים ,מפגשים ,ניתוקים וכו' במסגרת עבודתו נדרש הקבלן לבצע מפגשים ,חיבורים ,ניתוקים ,הפרדות ,סיומות ,הדגשות ,הגנות, פינות וכו' בין סוגי תגמירים שונים וכן בתוך וקצוות תגמירים מאותו סוג כגון אלמנט הפרדה וניתוק בין בטון לטיח ,בין טיח לאבן ,בין פנלים לגבס ,בין תקרה אקוסטית לקיר ,בין בתוך ובקצה של ריצופים שונים ,בין בתוך ובקצה של חיפויים שונים ,בין בתוך ובקצה של תקרות שונות ,חריצים ומגרעות בתוך שטחי בטון וכו' .בדרך כלל הניתוק מבוצע ע"י פרופילים מסוגים שונים כמוגדר בתוכניות ובמפרטים ובחלק מהמקרים למשל הבטונים החשופים ,מעובדים המגרעות והחריצים באמצעות טפסות אשר תישלפנה לאחר היציקה. כל העיבודים כנ"ל בין שצויינו במסמך ממסמכי החוזה ובין שלא ,יחשבו ככלולים במחיר ולא יימדדו בנפרד ,ובכלל זה: פסי פליז ברוחב 4מ"מ בגובה 20מ"מ של אייל ציפויים או ש"ע ,פנל פרופיל מתכת ללקירות גבס + פרופיל גמר לגבס דקוליין פנל BASEדגם 5321בגובה 85מ"מ של "האחים אביוני" או ש"ע ,פרופיל ניתוק בין מראת קריסטל לקרמיקה ,פרופיל ניתוק תקרת גבס מקיר מטויח מתוצרת "חברת האחים אביוני" או "דקולין" או ש"ע .פרופילי גמר לגבס דגם 4609צבוע במפעל בגוון הקיר. פרופיל גמר לקירות קרמיקה – בפינות KERAJOLLYשל אייל ציפויים או ש"ע .פנלים – פרופיל "דקו" אלומיניום מט .DECO AEשטוח ברוחב 8מ"מ CSHILVTER SYSTEMSאייל ציפויים או ש"ע. פס פליז פס לפרדה בין ריצופים ברוחב 4מ"מ בגובה 20מ"מ אייל ציפויים או ש"ע. גמר קצה לגבס – פרופיל J – TRIMאו ש"ע. פרופיל ניתוק בין פנל לטיח דגם ARC13 / 100 / 13אייל ציפויים או ש"ע. פנל פרופיל "דקו" אלומיניום מט ,DECO AEשטוח ברוחב 8מ"מ SCHLUTRESYSTEMSאייל ציפויים או ש"ע. ניתוק /חיבור בין קרמיקה לטיח .שם פרופיל DECO SOAE SCHLUTER SYSTEMSאו ש"ע. פרופ יל ניתוק תקרת גבס מקיר מטויח מתוצרת "חברת אחים אביוני" או "דקוליין" או ש"ע. פרופילי גמר לגבס דגם 4809צבוע במפעל בגוון הקיר/ פרופיל זויתן צבוע בלבן ,במקומות בתקרה ,בהם יש חריצי ניתוק ועוד ,הכל כמצוין בתוכניות ובפרטים יחשבו ככלולים במחיר התגמירים (בטון חשוף ,חיפוי ,רצפות ,תקרות ,טיח ,גבס וכו') לרבות הפרופילים ,האביזרים וכו' ולא יימדדו בנפרד. 00.54אישור המפקח אישור המפקח כמצוין בסעיפים השונים של מסמכי החוזה אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלבדית לעמידה בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ועל פי כל דין .אישור המפקח אינו מטיל כל אחריות המוטלת על הקבלן על המפקח. אישור המפקח בא בנוסף לדרישות המוטלות על הקבלן ואינו גורע מהן. 00.55כללי כל העבודות המתוארות במסמך ג' 1-זה לפרטיהן ,וכן העבודות שמקובל לעשותן כגון שמירה ,שלוט, שלטי אזהרה ,תאורה ,מבנה למשרד הקבלן ,ניקיון המבנה ,ניקיון האתר ,ניקיון סביבת האתר ,חובת מדידה וסימון ,חובת ניהול יומן ,חובת בדיקה וגילוי של מערכות קיימות ,חובת רישוי עבודות מכל ומין כל שהוא ,ופעולה בהקשר לכך וע"פ העולה מכך ע"פ כל דין -רואים את כולן כלולות סוג במחירי היחידה של הקבלן והן לא תמדדנה בנפרד. רק עבור עבודות שצויין במפורש במסמך ג' 1-זה ימדדו בנפרד ישולם לקבלן על פי הסעיף המתאים בכתב הכמויות. _____________________ חתימת הקבלן נספח ספר מתקן מערכת…………………….. שם הפרוייקט: מקום הפרוייקט: מס' חוזה: הוכן על ידי :שם………………. כתובת…………… טלפון……………. פקס……………... רק בעלי מקצוע מוסמכים ומורשים רשאים לטפל במערכת זו! תאריך………… _____________________________________________________________________________ __ מערכת…………………….. רשימת המערכות בפרוייקט…………………. לציין שמות כל המערכות בפרוייקט זה להן הוכנו ספר מתקן. ____________________________________________________________________________ מערכת…………………….. דף אזהרה עמוד זה יהיה בצבע אדום לציין סכנות צפויות כגון: מתח גבוה ,כימיקלים רעילים ,נוזלים דליקים ,חומרים בעלי סיכון פיצוץ ,חומרים מסרטנים, לחצים גבוהים וכו'. יש לכלול עמוד זה במידה ואחד מהמערכות הבאות קיימות במתקן: מתח גבוה מער' גילוי וכיבוי אש מערכות קיטור מתקנים נפיצים כלורינטורים חדרי מכונות של בריכות שחייה מערכות דלק וכל מערכת אחרת הכלולה בחוזה ואשר בה צפויות סכנות _____________________________________________________________________________ __ מערכת…………………….. חלק 1 בדיקה והפעלת המערכת _____________________________________________________________________________ __ מערכת…………………….. חלק :1בדיקה והפעלת המערכת תוכן העניינים נושא עמוד מספר יש לציין את הסעיפים /נושאים השונים הכלולים בספר המתקן ומספר העמוד בו נמצא הנושא. _____________________________________________________________________________ __ מערכת…………………….. חלק : 1בדיקה והפעלת המערכת תאור המערכת יש לציין ותאר את הדרישות על פי סדר הסעיפים כדלהלן: תאור כללי מילולי כולל מיקום המרכיבים העיקריים מהם בנויה המערכת ותיאור כללי של כל אחד מהם. מטרת המערכת וכיצד מוצגת מטרה זו עדכונים נדרשים להשגת תפוקות אופטימליות _____________________________________________________________________________ _ מערכת…………………….. חלק 2 אחזקת המערכת _____________________________________________________________________________ __ מערכת…………………….. חלק : 2אחזקת המערכת תאור מילולי תאור של עקרונות מנחים והדגשים לאחזקת המערכת. שלבי אחזקה תאור מפורט של כל שלבי האחזקה בהתאם להנחיות היצרן. טיפול יומי חודשי חצי שנתי שנתי תקופתי וכו'……… הכל יהיה ערוך בצורת טבלה. _____________________________________________________________________________ __ מערכת…………………….. חלק : 2אחזקת המערכת רשימת חלקי חילוף תאור מפורט של חלקי חילוף נדרשים מנקודות מבט של זמן ,שבר ,בלאי וכו'…………….. על פי רשימות היצרן. סעיף זה יכלול בנוסף לאמור לעיל: שם החלק מס' קטלוגי שם היצרן כתובת……….. פרטי ספק הציוד: פקס…………. טלפון………… _____________________________________________________________________________ __ מערכת…………………….. תקלות ופתרונן רשימת תקלות צפויות והפתרון לתיקונן על פי הוראות היצרן והקבלן המקים את מכלול המערכת. הרשימה תהיה בצורת טבלה אוניברסיטת בן -גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך ד' כתב כמויות אוניברסיטת בן -גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך ה' רשימת תוכניות אוניברסיטת בן -גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך ו' נספח בטחון הוראות בטיחות לקבלנים אוניברסיטת בן גוריון בנגב פרטי הקבלן: שם משפחה +פרטי טלפונים: חברה מתאריך שם חברה ת.ז. סלולרי תקופת העסקה עד תאריך פקס כתובת החברה התחייבות: .1הנני מתחייב להישמע להוראות מאבטח של מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן גוריון כל עוד אני נמצא בשטח האוניברסיטה ו/או מבצע עבודה עבורה. .2הנני מתחייב לא להעסיק פועלים מהשטחים. .3הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר. הגבלות: .1לא יונפקו אישורי כניסה לקמפוס אלא על פי המפורט מטה ובאישור מחלקת הביטחון ובתנאי שיחנו תוך אתר הבניה: א .עד ארבעה אישורי כניסה לניהול הפרויקט. ב .עד ארבעה אישורי כניסה לקבלן הראשי. ג .יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה. ד .תקופת האישורים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי הצורך. .2קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימת הקבלן על נספח זה. .3רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקה ו/או העמסת הציוד בלבד. .4עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תו חנייה לחניית מרכז הספורט .תוקף התו לשנה בלבד .עלות התו תפורסם בתחילת השנה וצפויה לשינוי בהתאם להחלטת האוניברסיטה. . ₪עלות חנייה יומית היא נכון למועד זה עלות התו השנתי היא .₪ חתימת הקבלן: .תאריך: . מחלקת הביטחון הוראות בטיחות לקבלני בניה על הקבלן הזוכה במכרז למלא את כל דרישות פקודת הבטיחות בעבודה ,חוק ארגון פיקוח על העבודה, ותקנותיהם ,לרבות דרישות של תקנות על בטיחות בעבודה (עבודות בניה ,התשמ"ח.)1988- על הקבלן: .1לפני קבלת ש טח אתר הבניה לרשותו ,יש לקבל אישור מכל הגורמים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה, על העדר קווי חשמל ,מים ,ביוב ,תקשורת וכיוב' בשטח האתר .האישור ינתן בכתב על גבי מפת האתר .המפה המאושרת ע"י כל הגורמים תמסר למחלקת הבטיחות לפני וכתנאי הכרחי לפתיחת אתר הבניה. .2על הקבל ן למנות מנהל עבודה ולהעביר למשרד העבודה בקשה למינוי והודעה על פתיחת אתר הבניה, במידה ובאותו אתר יהיו יותר מקבלן ראשי אחד ,על הקבלן הזוכה ,אשר נבחר כקבלן הראשי מטעם האוניברסיטה ,לצרף להודעה על מינוי מנהל עבודה מכתב על כך שהוא מקבל על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) .עותקים של המכתבים ושל המפה ימסרו למחלקת הבטיחות. .3עם קבלת המסמכים ,מחלקת הבטיחות תאשר מסירת השטח של האתר העתידי לרשותו של הקבלן הראשי ,בתנאים שנמצאו לנכון לכל פרויקט בנפרד. .4לאחר קבלת השטח לרשותו ,על הקבלן להתקין גדר היקפית בגובה 2מ' לפחות ,עם שער אחד לפחות סביב האתר .כמו כן ,על הקבלן לשלט אתר בשלט כמפורט בתקנות החוק ,בחוזה ובמפרט. .5הנהלת האוניברסיטה רואה באתר זה כ-אקס טריטוריה. .6יש להסיר את הגדר רק לאחר גמר פעולות הבניה ומסירת המבנה לאוניברסיטה. .7במידה והקבלן הראשי ,או אחד מקבלני המשנה ,יצטרכו לבצע פעולה הקשורה לאתר ,אבל הביצוע ידרוש עבודות מחוץ לגדר ,יש לקבל אישור ממחלקת הבטיחות לביצוע כל פעולה בנפרד. .8הקבלן אחראי על מניעת כניסתם של אנשים שאינם מורשים להכנס לאתר מטעמו או מטעם האוניברסיטה. הוראות בטיחות לקבלני חוץ מבוא: דרישות הבטיחות המובאות להלן מחייבות את הקבלן ,עובדיו ואת קבלני המשנה שלו ,וכן את ספקיו .1 המבצעים את העבודה באתר כל עוד העבודה לא נמסרה למזמין לשביעות רצונו. דרישות בטיחות אלו מתייחסות לעובדים ,לשיטות עבודה ודרכי ביצועה ,לציוד העבודה ולחומרים, כולל פסולת. .2 דרישות בטיחות הנ"ל הינן בנוסף להוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודות בניה והקבלן יבטיח קיום תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה); עובדי הקבלן ימלאו אחרי הוראות החוקים והתקנות בקפדנות מוחלטת. הקבלן ירשם במשרד העבודה -מחלקת הפיקוח על העבודה כמבצע עבודות בניה. כללי: כל העבודות תבוצענה בפיקוחו הישיר של מנהל עבודה בעל נסיון רב שימצא במקום העבודה במשך כל .3 זמן ביצוע העבודה ,שמו ,כתובתו ומס' הטלפון ירשמו על שלט נראה לעין במקום העבודה. .4 אין להשאיר בגמר יום עבודה סולמות עומדים .הקבלן או ב"כ יבטיח את השכבתם במקום נעול ,או נעילתם בשרשרת ומנעול ,או שיגדר את הגישה אליהם. .5 הקבלן ידאג לאחסנת כל החומרים הרחק ממעברים ולסידורם הבטוח אשר ימנע את התמוטטות ערימותיהם וגידורם למניעת גישה אליהם. אין לנסר לוחות וצינורות אסבסט בשטחי האוניברסיטה! עבודות חפירה: הקבלן יתקין גידור מסביב ומעברים מגודרים מעל לתעלות וחפירות בצורה שתמנע נפילה אל תוך .6 התעלה והחפירה. .7 הקבלן יציג שלטי אזהרה מתאימים סביב לחפירות וליד מעברים וגידורים. .8 הקבלן יבטיח את מניעת התמוטטותן של החפירות ע"י דיפון מתאים. הדיפון יעשה בכל החפירות שעומקן עולה על 1.20מטר .עשית הדיפון הינה חובה מוחלטת. .9 הקבלן ינקוט באמצעים מתאימים לתמיכת המבנים שליד החפירות ,באם קיימת לגביהם סכנת התמוטטות. .10 מנהל העבודה יבדוק כל בוקר ,לפני התחלת העבודה או הלימודים (מה שקודם) את יציבות החפירות, הגידורים והמעברים וידאג לתיקון מידי לכל הליקויים שיתגלו .מנהל העבודה יחזור ויבדוק את הנ"ל באם תחול הפסקה בעבודה במשך היום ,מסיבת מזג האוויר. .11 באם חלה הפסקה בעבודה תיערך בדיקה שבועית (או פחות) למצב החפירות ,ע"י הקבלן .תוצאות הבדיקות והתיקונים שנערכו ירשמו בפנקס העבודה כחוק. עבודות פיצוצים: השימוש בחומרי נפץ אסור בהחלט בשעות הלימודים ,או בזמן שעובדי האוניברסיטה המדעיים .12 והטכניים נמצאים במבנים המרוחקים פחות מ 100-מ' ממקום הפיצוץ .המועד המדויק לעריכת הפיצוצים יקבע בתאום עם הנהלת המוסד ,ב"כ מחלקת אחזקה ,מח' הביטחון ,יח' הבטיחות ודווח על כך ירשם בכתב. .13 השימוש בחומרי נפץ יעשה בפיקוחו ובנוכחותו של "הממונה על פיצוצים" שאושר לשם כך ע"י משרד העבודה. .14 חומרי נפץ יובאו למקום בארגזים מאושרים ע"י משרד העבודה קרוב לשעת הפיצוץ ויוחזקו במקום מיוחד ,מרוחק ממעבר בני אדם .הארגזים יהיו נעולים ותחת שמירה מתמדת. .15 אין לאחסן כל חומרי נפץ באתר ,יש להביא אליו רק את הכמויות הדרושות לאותו יום עצמו .בתום יום העבודה יועברו עודפי חומרי הנפץ למקום שאושר לשם כך ע"י משרד העבודה. .16 הקבלן או ב"כ יבטיח את כיסויים של חורי טעינת חומרי הנפץ כך ,כי ימנעו העפת אבנים בזמן הפיצוץ במידה היכולה לסכן אדם או רכוש. מכונות וציוד מבני אחר הקבלן יבטיח גידור מתאים של כל חלק מסוכן של המכונה ,המתקן והכלי. .17 .18 הקבלן יבטיח כי לכל כלי טעון בדיקה של בודק מוסמך תהיה תעודה מתאימה בעלת תוקף ,שתוחזק בשטח העבודה. .19 הקבלן ימנע העברת כלי הרמה עם זרועות מעל לשטחים בלתי מגודרים דרכם עלולים בני אדם לעבור או להימצא. הקבלן ידאג לפירוק כל החוטים נושאי זרם חשמל שבתוך ,מעל ומתחת לשטח העבודה. .21 הקבלן יבטיח את נעילתם של הכלים בצורה שתמנע אפשרות הפעלתם ע"י אדם בלתי מוסמך לכך. השארתם אחרי שעות העבודה ובהפסקות במצב אשר אינו עלול לסכן עובדים ועוברים. .22 השימוש בעגורנים יעשה רק תחת השגחתו של מנהל עבודה מנוסה ועל ידי מפעילים מנוסים ומאושרים ע"י משרד העבודה. .23 הקבלן יבטיח כי מסילות העגורנים תהיינה יציבות ומאוזנות על מנת למנוע שקיעות ונטיות של העגורן .המסילות תונחנה על פני אדמה " טבעית" ויציבה והן תגודרנה בפני התקרבות זרים. .24 העבודה בעגורן תופסק בזמן סערת רוחות העלולה לסכן את יציבות העגורן. .25 בעת הפסקת העבודה (מסיבת מזג אויר ,או תום יום העבודה) יוצב העגורן במקום בטוח ויעוגן בצורה שתמנע את התמוטטותו ואת הזזתו. .26 הקבלן יבטיח כי כבלי החשמל המובילים זרם לעגורן יובטחו מפני פגיעה "מכנית" מגופים עוברים, נופלים ,בולטים וכו'. .27 מפסיקי הזרם של העגורן וכן התקעים והשקעים יהיו סגורים בארונות מיוחדים .20 עבודות הריסה: כל עבודות ההריסה תבוצענה רק תחת השגחתו הישירה והרצופה של מנהל עבודה המנוסה היטב .28 בעבודות מסוג זה. .29 שום עבו דת הריסה לא תיעשה בזמן הלימודים או העבודה במוסד ,אלא אם גודרו שטחי ההריסה ע"י גידורים בגובה מתאים שימנעו נפילה של חלק מההריסה מעבר לשטח המגודר. .30 הקבלן יבטיח את המבנים או חלקיהם העומדים להריסה נגד התמוטטות לפני ,בזמן ואחרי ביצוע ההריסה. .31 הקבלן יוודא באמצעות מחלקת האחזקה ובכתב כי כל חוטי החשמל במבנים העומדים להריסה ינותקו לפני התחלת פעולות ההריסה וכן ינותקו כנ"ל כל צינורות מי ביוב ,גז וכו'. .32 הקבלן או ב"כ יציג שלטי אזהרה מתאימים ליד מקומות טעוני הריסה והרוסים. פיגומים הקבלן או ב"כ יבטיח כי הפיגומים יוקמו באתר בהתאם לחוק ע"י עובד מוסמך לכך ויוחזקו היטב .33 משך כל זמן קיומם. .34 הקבלן יקים גידור מתאים מתחת לפיגומים או לידם ,אשר ימנע בצורה יעילה כל עליה או התקרבות לפיגום ע"י זרים. גידורים כדי למנוע אפשרות פגיעה מנפילת חומרים מהפיגומים יתקין הקבלן גידור מתאים מלוחות עץ מלאים .35 במרחק 3מטר מהפיגום .במקרה שאין זה בר ביצוע ,יש להתקין גגון ליד הפיגומים ברוחב 2מטר לפחות ובגובה 3מטר מהקרקע ,עליו ניצב הפיגום .הגגון יעשה בשיפוע כלפי הפיגום ויגודר במעקה מלא בגובה 1מטר לפחות .הגגון יבנה בצורה ובחוזק שימנע את התמוטותו מפגיעת גופים נופלים. .36 הקבלן יבטיח ויגדר את שטחי העבודה בצורה שתמנע גישה לכל איש מחוץ לאלה העובדים באתר ,על ידי גדר קשיחה ,לוחות עץ או פח בגובה אדם. .37 באם מקימים קומות נוספות או מבנים נוספים בבנין קיים ,יקים הקבלן גידורים על הקרקע מסביב לבנין הקיים כדי למנוע גישה ופגיעות מגופים נופלים מהבנין ,כנדרש בסעיף 35לעיל. .38 הגידורים או הגגות הנ"ל לא יוסרו אלא עם גמר הבניה או העדר כל אפשרות של נפילת חומרים מהבנין ,מהגובה. .39 הגישות לחדרי המדרגות בבנין המוקם תצוידנה ע"י הקבלן בדלתות גידור הסגורות בזמן העבודה ותנעלה בתום יום העבודה. .40 חדרי המדרגות כנ"ל וכל המרפסות והפתחים בקירות הקומות השונות ,יגודרו ע"י הקבלן בגידורים מתאימים על ידו ,מיד עם הקמתם. .41 הקבלן יתקין כיסוי יציב ומתאים או גידור לחפירות או בורות או פתחים אחרים בחוץ ובתוך הבנין שעומקם 0.2מטר או יותר ,אשר ימנע נפילה לתוכם .לקודחי כלונסאות יתקין הקבלן מכסים מתאימים מיד עם גמר הקידוח. פסולת אין לזרוק חומרים או פסולת ממפלס למפלס אחר .הקבלן יבטיח למטרה זו אמצעים מתאימים כגון: .42 מעליות או שקתות סגורות .הגישה למעליות או לשקתות תוגדר ע"י הקבלן בצורה שתמנע גישה אליהן לאנשים שאינם מוסמכים לכך. .43 אתר העבודה יהיה נקי מכל פסולת ,מסמרים או כל מכשולים אחרים .חוטי הקשירה יקוצצו עד גובה של 2מטר וכל ברזל (או קרש) בולט יכופף (יחתך) עד לגובה של 2מטר מעל פני הקרקע או המעבר. .44 הקבלן ישתדל למנוע היווצרות אבק בשטח הבניה ,הפסולת תרוכז במקום מגודר או מיכל פסולת המונע פיזור ותסולק בהקדם. מניעת שריפות הקבלן יתקין אמצעי כיבוי אש מתאימים באתר העבודה ויבטיח את הימצאותם .45 עובדים המאומנים בשימוש בציוד. במקום של .46 הקבלן יינקט באמצעים מוגברים למניעת שריפות (גישה למיכל זפת חם ולמקומות וכדו' .47 חימום זפת יעשה במרחק של 6מטר לפחות מכל מעבר או מקום הימצאותם האפשרי של בני אדם, וכן מכל מקום בו נמצאים (מאוחסנים) חומרים דליקים. .48 הקבלן יבטיח באמצעים יעילים ובטוחים למניעת גלישת זפת חם ממיכלו. .49 חל איסור להבעיר אש באמצעות צמיגים. .50 הקבלן יבטיח כי כל עבודות בחום :ריתוך ,חיתוך אוטוגן או חשמל יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מקצועיים בעלי ניסיון. לפני ובעת עבודות הריתוך ,ישגיח הקבלן או מי שנתמנה על ידו לתפקיד זה ,כי שום חומר בעיר אשר בסביבה לא יידלק בעקבות פעולות ריתוך ומאידך באם יידלק למרות אמצעי הבטיחות כאמור לעיל ידאג כי במקום יוחזק ציוד כיבוי מספיק ומתאים ,וימצא צוות מספק להפעלתו היעילה ,ולכיבוי מלא של האש. חימום זפת .51 עבודות בחום בתוך מבנה קיים תעשנה בהתאם לנספח המצורף -נוהל ביצוע עבודות בחום. .52 עבודות עם מכשירי מדידה בעלי קרן לייזר יעשו בצורה שתבטיח שלא יפגעו העובדים ועוברים ושבים. .53 עבודות המחייבות שימוש בציוד פולטי קרינה רדיואקטיבית כגון :צילומי רדיו-גרפיה מחייבות תאום מראש ואישור בכתב מאחראי בטיחות קרינה ,מר רפי סרברו (טל' .)6461314 .54לפני תחילת העבודה בפועל על הקבלן לקבל אישור בכתב לאחר הדרכה בסיסית מיחידת הבטיחות. הריני מאשר קבלת "הוראות בטיחות לקבלני חוץ" באוניברסיטה מס' 56דפים 118 - 124ומתחייב למלא אחריהן ,במלואם. הנני מסכים מראש להפסקת עבודתי ועבודת עובדיי ,באם לא ימולאו דרישות הבטיחות. הנני מוותר על תביעה לפיצוי שיגרמו לי עקב הפסקת עבודה זו. שם פרטי ומשפחה_____________________________ : כתובת_________________________________________ : חתימה וחותמת________________________________ : תאריך________________ : נספח :סדר פעולות בטיחות לקבלן נוהל ביצוע עבודה בחום ()45 סדר פעילות (בטיחות) לקבלן. .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 החתמת הקבלן על הוראות הבטיחות ואחריותו לשטח המגודר. גידור ושילוט (בהתאם לחוק) בגדר קשיחה עץ או פח בגובה 2מ'. שם האחראי בשטח ,על גבי שלט הקבלן. מינוי מנהל עבודה ורישומו במשרד העבודה באר-שבע. תוכנית עבודה ויומן עבודה (התחלת עבודה ,הכנסת חומר ,הבערת אש וכו'). מקום אחסון חומר גלם בתוך השטח המגודר. הספקת החשמל -באישור בכתב ממהנדס החשמל של מחלקת אחזקה באוניברסיטה. עבודות חפירה והריסה מחייבות אישור בכתב ממח' אחזקה של האוניברסיטה (ניתוק מערכות: .10 .11 חשמל גז מים וכו'). מקום לשפיכת פסולת -מיכלים סגורים בתוך השטח המגודר ופינוי הפסולת מקומות עליונות באמצעות מרזבים ,למניעת פיזור. תעודת בודק מוסמך לכננות וקומפרסורים ,בתוקף ,באתר. ציוד מגן אישי לעובדים בהתאם לחוק (נעליים ,כובעים וכו') ע"י ובאחריות הקבלן. .12 .13 .14 .15 סולמות תקניים ותקינים. ניקיון מסביב לשטח המגודר. בקורת יומית של מנהל עבודה מוסמך. הורדת הגידור וניקיון השטח לאחר גמר העבודה. .16 סנקציות על הקבלן עקב אי מילוי הוראות הבטיחות והביטחון של הגורמים המוסמכים של האוניברסיטה. .9 בברכה, ממ"ח בטיחות נוהל ביצוע עבודות בחום .1 הגדרות: עבודה בחום :ריתוך ,חיתוך ,קידוח ,עבודה במבער ,זיפות גגות וכו'. אחראי :אדם שתפקידו לפקח ולאשר בכתובים "ביצוע עבודות בחום". .2 לפני תחילת עבודה בחום ימולא טופס אישור לעבודות ריתוך/חיתוך. .3 אבטחה לפני ביצוע כל "עבודה בחום" ,יבדוק האחראי ,או זה שמונה על ידו ,את איזור העבודה המיועד, בתאום עם האחראי על האזור/חדר/מעבדה מטעם האוניברסיטה ,ויוודא כיסוי או הרחקת כל החומרים הדליקים עד לטווח (רדיוס) של 11מטר ,כולל חסימת פתחים ומעברים דרך דלתות וקירות. בנוסף למבצע "העבודה בחום" יוצב לידו "צופה אש" ,אשר יהא מצויד באמצעי כיבוי מתאים לסוג החומרים הדליקים בסביבה ,אשר יוודא העלמות מקורות ההצתה עד 30דקות לאחר סיום העבודה. .4 אחריות :מנהל האחזקה/העבודה במקום. לוטה :דף אישור ריתוך/חיתוך. בברכה, אלכס שקאף ממ"ח בטיחות אישור לעבודות ריתוך/חיתוך בנין _______________ קומה ________ איזור ___________________________________ סוג העבודה _______________________________________________________________ אמצעי זהירות בטווח של 10מ' ממקום העבודה הרצפה נקייה מחומרים דליקים רצפה העשויה מחומר דליק מכוסה ביריעה חסינת אש או לוחות מתכת. נוזלים דליקים הורחקו מאזור העבודה. חומרים דליקים אחרים מכוסים ביריעה חסינת אש או לוחות מתכת. כל הפתחים ברצפה ובקירות סגורים. בעבודות גובה יש לפרוס יריעה חסינת אש מתחת למקום ביצוע העבודה. מטף 6ק"ג אבקה וידע בהפעלתו. דרישות מיוחדות ________________________________________________ עבודה בקירות או תיקרות: חומרי בניה אינם מחומר דליק ואין בהם כיסוי או בידוד או מבודדים דליקים. חומרים דליקים הורחקו מעברו השני של הקיר. עבודה בציוד נלווה: הציוד הנלווה נקי מחומרים דליקים. מיכלים טוהרו מנוזלים דליקים. עבודה בציוד נלווה: אנשי בטיחות ביצעו סיור במקום העבודה עד סוף היום ,וודאו שהשטח בטוח מפני פריצת שריפות. בדיקת אמצעי זהירות הכרחיים ע"י מנהל העבודה: לפני חתימת כרטיס זה המהווה אישור לעבודה ,על האחראי לבדוק את אזור העבודה המיועד ולוודא שננקטו אמצעי הזהירות המפורטים מטה: מערכת גילוי/כיבוי אש פועלת ציוד חיתוך וריתוך תקינים .כנ"ל לגבי ציוד הלחמה וכו'. מקום לעיל נבדק ,ננקטו אמצעי הזהירות למניעת שריפות ,כמפורט. אישור לעבודה: ____________________ _________________ _________________ תאריך חתימה שם פרטי ומשפחה תוקף האישור פג :בתאריך _____________ שעה _____________ זמן התחלה ___________________ זמן סיום ______________________ בדיקה סופית: אזור העבודה והאזורים הסמוכים שחום וניצוצות עלולים היו להתפשט אליהם (כגון קומות מעל או מתחת או מעבר לקירות) נבדקו במשך 30דקות לפחות לאחר סיום העבודה ,ונמצאו בטוחים מפני פריצת שריפות. חתימת האחראי לעבודה________________________ : לאחר החתימה החזר את האישור ליחידת הבטיחות חתימת בטיחות __________________________
© Copyright 2024