‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫ת‪.‬ד‪ 653 .‬באר שבע ‪84105‬‬ ‫עבודות חשמל הארקה שקטה וחיבור הזנות‬ ‫למתקני מיזוג‪-‬אוויר בניין ‪ 54‬פיזיקה‬ ‫קמפוס ע"ש מרכוס אוניברסיטת בן‪-‬גוריון‬ ‫חוברת מכרז ‪2017/2012‬‬ ‫אוקטובר ‪2012‬‬ ‫‪1‬‬ ‫אוניברסיטת בן ‪ -‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך א'‪1‬‬ ‫הזמנה להציע הצעות‬ ‫‪2‬‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫מכרז פומבי מס' ‪2017/2012‬‬ ‫עבודות חשמל הארקה שקטה וחיבור הזנות למתקני מיזוג אויר בניין ‪ 54‬פיזיקה‪.‬‬ ‫קמפוס מרכוס אוניברסיטת בן‪-‬גוריון‬ ‫הוראות כלליות‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב )להלן‪" :‬האוניברסיטה"( מזמינה בזאת הצעות‪ :‬לביצוע עבודות חשמל הארקה‬ ‫שקטה וחיבור הזנות למתקני מיזוג אויר בניין ‪ 54‬פיזיקה‪.‬‬ ‫‪ .‬כמפורט במסמכי המכרז )להלן‪" :‬השירות" ו‪"-‬המכרז"‪ ,‬בהתאמה(‪.‬‬ ‫‪ (1‬רקע‪:‬‬ ‫פרוייקט נועד להפריד את המעגלים של הצרכנים "הרגישים" מהמעגלים של צרכנים "רועשים" באמצעות‬ ‫שנאי מבדל והארקה נפרדת‪.‬‬ ‫טבלת ריכוז תאריכים‪:‬‬ ‫‪ (2‬להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז‪:‬‬ ‫פעילות‬ ‫מועד קיום מפגש מציעים )השתתפות חובה(‬ ‫מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה‬ ‫מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים‬ ‫תאריך‬ ‫שעה‬ ‫‪22/11/2012‬‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪29/11/2012‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪06/12/2012‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי המכרז‪ ,‬יגברו‬ ‫המועדים המצוינים בטבלה‪.‬‬ ‫תנאים להשתתפות‪:‬‬ ‫‪ (3‬רשאים להגיש הצעה‪ ,‬אך ורק מציעים העומדים בכל הדרישות כמפורט בנספח א' למכרז זה וכן עונים על כל‬ ‫הדרישות הבאות‪:‬‬ ‫א( המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כחוק‪.‬‬ ‫ב( המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית‪ ,‬לפקודת האוניברסיטה )להלן‪" :‬ערבות ההשתתפות"( ‪-‬‬ ‫בהתאם לאמור בנספח א' למכרז זה‪.‬‬ ‫ג( רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים‬ ‫על פי דין‪.‬‬ ‫ד( אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים‪ ,‬התשי"ג‪ – 1953-‬עמידה‬ ‫בדרישות התקן‪.‬‬ ‫ה( למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪ ,1976-‬והתקנות על‪-‬פיו לרבות‬ ‫אישורי ניהול ספרים‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫המסמכים והגשתם‪:‬‬ ‫‪" (4‬מסמכי המכרז" כוללים‪:‬‬ ‫א( מכרז זה על נספחיו וכל מסמך הנדרש בהם‪.‬‬ ‫ב( הסכם על נספחיו )לרבות תוכניות ושרטוטים‪ ,‬אם צורפו(‪.‬‬ ‫ג( תשובות בכתב לשאלות הבהרה )אם יהיו(‪.‬‬ ‫ד( פרוטוקול מפגש מציעים )אם יהיה(‪.‬‬ ‫ה( מעטפה להגשת ההצעה‪.‬‬ ‫‪ (5‬מסמכי המכרז הנם רכוש האוניברסיטה והם מושאלים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד‪ .‬המציע אינו רשאי‬ ‫לעשות כל שימוש במסמכי המכרז מלבד הגשת הצעתו‪ .‬על המציע להשיב את מסמכי המכרז לאוניברסיטה עד‬ ‫למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בין אם בחר להגיש הצעתו ובין אם לאו‪.‬‬ ‫‪ (6‬מציע המבקש לקבל את מסמכי המכרז‪ ,‬ימסור לאוניברסיטה את פרטי הקשר עימו‪ ,‬לצרכי מכרז זה‪.‬‬ ‫שאלות הבהרה ושינויים במכרז‪:‬‬ ‫‪ (7‬שאלות הבהרה בקשר עם המכרז ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬על פי הפרטים כאמור בנספח א' למכרז זה‪.‬‬ ‫תשובות בכתב לשאלות ההבהרה )ככל שהאוניברסיטה תמצא לנכון להשיב להן(‪ ,‬יפורסמו באתר האינטרנט‬ ‫של האוניברסיטה בכתובת‪) http://www.bgu.ac.il/bids :‬להלן‪" :‬אתר האינטרנט"(‪ ,‬וישלחו‬ ‫למציעים אשר מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה‪ .‬התשובות יחשבו כחלק ממסמכי המכרז‪ .‬לא‬ ‫יהיה כל תוקף לתשובה או לכל מענה שאינו בכתב‪.‬‬ ‫‪ (8‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪ ,‬לאחר פרסום המכרז‪ ,‬להודיע על תיקונים‪ ,‬הבהרות‪ ,‬שינויים‬ ‫ותוספות בתנאי המכרז‪ ,‬ומעת שהודיעה על כך יהוו אלו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ .‬המציע יצרף‬ ‫למסמכי הצעתו את הודעת האוניברסיטה וכל מסמך שהוסף כאמור‪ ,‬כשהם חתומים בחתימתו‪ ,‬לאישור‬ ‫קבלתם‪ ,‬הבנתם‪ ,‬והבאת האמור בהם בחשבון במסגרת הצעתו‪ .‬שינויים‪ ,‬הבהרות ועדכונים כאמור לעיל‪,‬‬ ‫יפורסמו באתר האינטרנט ועל המבקשים להשתתף במכרז‪ ,‬לעקוב אחר העדכונים באתר כאמור לעיל‪.‬‬ ‫מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים‪:‬‬ ‫‪ (9‬מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים יתקיים במועד ובמקום כאמור בנספח א' למכרז זה‪ .‬השתתפות נציג מטעם‬ ‫המציע במפגש הנה חובה אם נקבע כך בנספח א'‪ ,‬אך בכל מקרה האוניברסיטה רשאית לפי שיקול דעתה‬ ‫הבלעדי לקבל גם הצעה ממציע שלא נכח במפגש‪ .‬אם תמצא האוניברסיטה לנכון לערוך פרוטוקול למפגש‪ ,‬הוא‬ ‫יפורסם באתר האינטרנט וישלח למציעים אשר מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה ויהווה אף הוא‬ ‫חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬ ‫בכל מקרה‪ ,‬לא תהיה טענה למציע‪ ,‬כי לא נתאפשר לו לבחון את השירות המבוקש וכל פרט אחר בקשר‬ ‫לאספקת השירות נשוא מכרז זה‪.‬‬ ‫הגשת הצעות‪:‬‬ ‫‪ (10‬מציע המבקש להגיש הצעתו‪ ,‬נדרש להגישה על גבי מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי האוניברסיטה‪ ,‬לחתום‬ ‫בתחתית כל עמוד בכל אחד ממסמכי המכרז‪ ,‬להכניסם יחד עם יתר המסמכים הדרושים כאמור במכרז זה‪,‬‬ ‫למעטפת ההצעה ולסגור את מעטפת ההצעה‪ .‬אין לכתוב או לסמן דבר על גבי מעטפת ההצעה מלבד מספר‬ ‫המכרז ונושא המכרז‪.‬‬ ‫מובהר בזאת‪ ,‬כי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה )ככל שיוצגו( משמשים לעיון בלבד ואין‬ ‫להשתמש בהם לצורך הגשת ההצעה במכרז‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫כללו מסמכי המכרז דיסק להגשת ההצעה במדיה מגנטית – יחולו ההוראות הבאות‪:‬‬ ‫א( המציע ימלא את כתב הכמויות באופן ממוחשב על גבי הדיסק‪.‬‬ ‫ב( לאחר השלמת הכנת ההצעה על גבי הדיסק – יש להוציא תדפיס הכולל את המכפלות והסיכומים‬ ‫ולחתום על התדפיס בהתאם לחתימה הנדרשת על כלל מסמכי ההזמנה‪.‬‬ ‫ג( בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה על גבי הדיסק לבין מחיר היחידה על גבי התדפיס – יקבע‬ ‫מחיר היחידה כפי שנמצא על גבי התדפיס‪.‬‬ ‫‪ (11‬על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במקום ובמועד כאמור בנספח א' למכרז זה‪ .‬אין לשלוח‬ ‫הצעות בפקסימיליה‪ ,‬בדואר‪ ,‬בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת‪ .‬הצעה שתשלח כאמור ‪ -‬תפסל על הסף‪ .‬על‬ ‫המציע להביא בחשבון‪ ,‬עיכוב אפשרי בשל הבידוק הביטחוני בקמפוס‪.‬‬ ‫‪ (12‬הצעת המציע תהיה בתוקף במשך ‪ 3‬חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות‪ .‬מובהר כי גם לאחר‬ ‫שהאוניברסיטה תתקשר בהסכם עם מציע כלשהו )אם תתקשר(‪ ,‬ותודיע למי מהמציעים כי הצעתו נדחתה‪ ,‬לא‬ ‫יפקעו הצעות שהוגשו על פי מכרז זה ולא זכו‪ ,‬במשך התקופה האמורה‪ .‬ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא‬ ‫חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה‪ ,‬למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן‬ ‫הלאה לא ייצא לפועל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬או יבוטל ע"י האוניברסיטה בתוך ‪ 3‬חודשים מיום תחילתו‪ .‬בחלוף‬ ‫המועד האמור‪ ,‬תהיה ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ובלבד שהמציע נתן‬ ‫לכך את הסכמתו‪.‬‬ ‫‪ (13‬המחירים בהם נקב המציע בהצעתו אינם צמודים לכל מדד בכל דרך‪ ,‬ההצמדה תהיה בהתאם להוראות‬ ‫ההצמדה בהסכם המצורף‪ ,‬ככל שישנן‪.‬‬ ‫‪ (14‬הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי המכרז ובחר לתת להם את‬ ‫הסכמתו‪ ,‬באופן מלא ושלם‪.‬‬ ‫בחינת ההצעות‪:‬‬ ‫‪ (15‬פרט לציון המחירים ו‪/‬או שיעורי ההנחות המוצעים וחתימת המציע‪ ,‬לא ישנה המציע דבר ממסמכי המכרז‬ ‫בכל דרך‪ ,‬לרבות ע"י מחיקה‪ ,‬השמטה‪ ,‬תוספת‪ ,‬תיקון או הסתייגות‪ ,‬בין במסמכים עצמם ובין במכתב נפרד‪,‬‬ ‫ואם עשה זאת ‪ -‬האוניברסיטה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לפסול את הצעתו של המציע או‬ ‫להתעלם מכל שינוי כאמור ולראות בהצעת המציע כהצעה בלתי מסויגת; במקרה של אי הצגת מחיר ו‪/‬או‬ ‫שיעור הנחה ליד סעיף כל שהוא תהיה האוניברסיטה רשאית לראות כאילו המחיר כלול ביתר הסעיפים‪.‬‬ ‫‪ (16‬האוניברסיטה רשאית )אך אינה חייבת( שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה עונה על תנאי מכרז זה ומסמכי‬ ‫המכרז‪ ,‬ובין היתר‪ ,‬מבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬בהצעה שלא צורפו לה כלל המסמכים המפורטים במכרז זה‪.‬‬ ‫מבלי להטיל כל חובה על האוניברסיטה לעשות כן‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לדרוש ממגישי ההצעות ו‪/‬או מי‬ ‫מהם‪ ,‬בכל שלב בבחינת ההצעות‪ ,‬נתונים נוספים ו‪/‬או השלמת נתונים ו‪/‬או אישורים נוספים ו‪/‬או השלמת‬ ‫אישורים ו‪/‬או הבהרות ו‪/‬או פרטים נוספים כפי שתמצא לנכון‪.‬‬ ‫‪ (17‬האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר )או היקרה ביותר – לפי העניין( או כל הצעה‬ ‫שהיא וההכרעה נתונה לשיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של האוניברסיטה‪ .‬האוניברסיטה אינה מתחייבת‬ ‫לקבל הצעה כלשהי בשלמותה‪ ,‬והיא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבל הצעה בחלקה או לסייגה בסייגים‬ ‫ואף לפצל את הביצוע בין מספר מציעים ו‪/‬או קבלנים‪/‬ספקים אחרים‪.‬‬ ‫בהתאם לדין ולמצוין בנספח א' למכרז זה ‪ -‬האוניברסיטה תהא רשאית אך לא חייבת‪ ,‬לנהל מו"מ עם מגישי‬ ‫ההצעות‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬לגבי כל תנאי הצעתם ו‪/‬או חלקם‪ .‬בין היתר תהיה האוניברסיטה רשאית לאפשר‬ ‫למציע אחד או יותר‪ ,‬להגיש הצעות עדכון להצעותיהם‪ ,‬בין היתר לעניין הנחה כללית או לעניין הוזלה במחירי‬ ‫הצעותיהם המקורית‪ .‬מובהר בזאת‪ ,‬למען הסר ספק‪ ,‬כי אם יתאפשר למציע להגיש הצעת עדכון‪ ,‬לא יהיה‬ ‫בהגשת הצעת העדכון כדי לשחרר את המציע מהתחייבויותיו הכלולות בהצעתו המקורית‪ .‬הצעות עדכון‪ ,‬אם‬ ‫תתבקשנה‪ ,‬תוגשנה במעטפות סגורות ותוכנסנה לתיבת המכרזים במועד כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה‪.‬‬ ‫האוניברסיטה שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם הזוכה‪ ,‬לאחר בחירתו‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ (18‬לצורך בחינת האפשרות להתקשר בהסכם עם מי מהמציעים‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לשקול בין היתר גם את‬ ‫השיקולים הבאים‪ :‬המחירים ו‪/‬או שיעורי ההנחות המוצעים‪ ,‬טיב פריטי ההצעה‪ ,‬איתנות פיננסית ויכולת‬ ‫כלכלית של המציע‪ ,‬ניסיון מוכח של המציע‪ ,‬ניסיון שלילי‪ ,‬ניסיון עבר עם המציע‪ ,‬המלצות‪ ,‬אמינות‪ ,‬מוניטין‬ ‫המציע וכל שיקול רלוונטי אחר שתימצא לנכון‪ ,‬לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ .‬מובהר‬ ‫בזאת כי האוניברסיטה רשאית לתת משקל לכל פרמטר בהצעה‪.‬‬ ‫‪ (19‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת‬ ‫לפני פתיחת ההצעות‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬תפורסם הודעה כנדרש‪.‬‬ ‫‪ (20‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬בכל שלב ומכל סיבה שהיא‪ ,‬לבטל מכרז זה או חלקים ממנו או לפרסם מכרז חדש‬ ‫)בנוסח זהה או שונה(‪ ,‬מבלי שתחויב בתשלום פיצוי כלשהו למציעים‪ ,‬לרבות המציע בעל ההצעה הזולה ביותר‪.‬‬ ‫המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים‪ ,‬בביטול המכרז כאמור‪ .‬כאמור‪.‬‬ ‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬האוניברסיטה קבעה לעצמה הערכה תקציבית בדבר עלותו המשוערת של השירות‬ ‫והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף אחת מן ההצעות אם אלו אינן סבירות ‪ -‬על פי שיקול דעתה‬ ‫הבלעדי והמוחלט ‪ -‬ביחס לאומדן‪.‬‬ ‫‪ (21‬ערבויות בנקאיות ואישור קיום ביטוחים‪:‬‬ ‫א( ערבות ההשתתפות תוחזר למציע אם ההצעה תדחה‪ ,‬ותחולט אם המציע לא יעמוד בתנאים ו‪/‬או‬ ‫בהתחייבויותיו כנדרש במסמכי המכרז או לפי כל דין‪.‬‬ ‫ב( אם הצעת המציע לא תתקבל ולא הוחלט על חילוטה של הערבות‪ ,‬תחזיר האוניברסיטה למציע את‬ ‫ערבות ההשתתפות‪ ,‬עם ההודעה על דחיית ההצעה ולא יאוחר מאשר ‪ 90‬יום לאחר פתיחת ההצעות‪.‬‬ ‫ג( אם יתארך תהליך בחירת הזוכה במכרז והאוניברסיטה תבקש את הארכת הערבויות – אזי מציע שבחר‬ ‫שלא להאריך את תוקף הערבות יחשב כמי שחזר בו מהצעתו והצעתו פקעה‪.‬‬ ‫ד( מבלי לגרוע מהאמור בכל דין‪ ,‬אם המציע אשר הצעתו נתקבלה‪ ,‬חזר בו מהצעתו‪ ,‬במלואה או בחלקה‬ ‫ו‪/‬או לא יחתום על ההסכם או כל מסמך נדרש אחר ו‪/‬או לא ימציא ערבות לקיום ההסכם ו‪/‬או לא‬ ‫ימציא אישור על קיום ביטוחים או פוליסת ביטוח‪ ,‬ככל שנדרשו‪ ,‬תוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת הודעת‬ ‫האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה‪ ,‬או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי האוניברסיטה‪ ,‬תהיה‬ ‫האוניברסיטה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לדרוש את אכיפת התחייבויות המציע בהצעתו או‬ ‫לחלט את ערבות ההשתתפות במלואה וזאת מבלי שתידרש להוכיח נזקים והפסדים כלשהם ומבלי‬ ‫לפגוע בזכויות האוניברסיטה לתבוע את נזקיה הממשיים‪ ,‬והכל בהתאם ובנוסף לאמור בכל דין‪.‬‬ ‫ה( כן תהיה האוניברסיטה רשאית למסור את העבודה למציע ו‪/‬או קבלן‪/‬ספק אחר אשר הצעתו מתאימה‬ ‫ביותר עבורה‪ .‬המציא המציע את כל הנדרש כאמור בסעיף זה לעיל ולהלן ובמועד הנדרש‪ ,‬תשיב לו‬ ‫האוניברסיטה את ערבות ההשתתפות בתוך ‪ 10‬ימים מיום השלמת הדרישות כאמור‪.‬‬ ‫ו( אם הצעת המציע תתקבל‪ ,‬יחתום המציע על ההסכם וככל הנדרש בהסכם‪ ,‬ימציא לאוניברסיטה ערבות‬ ‫בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף להסכם‪ ,‬לתקופה ובסכום כנדרש בהסכם‪ ,‬כערבות ביצוע‪ ,‬וזאת‬ ‫תוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה‪ ,‬או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי‬ ‫האוניברסיטה‪.‬‬ ‫ז( אם צורף טופס אישור קיום ביטוחים למסמכי המכרז – די בחתימת המציע על גביו בשלב הגשת‬ ‫ההצעה‪.‬‬ ‫כללי‪:‬‬ ‫‪ (22‬ההסכם נשוא מכרז זה ישתכלל עם חתימת מורשי החתימה של האוניברסיטה על ההסכם‪ .‬המציע מתחייב כי‬ ‫אם תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה‪ ,‬ישלים בתוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה או במועד מאוחר יותר‬ ‫לפי החלטת האוניברסיטה‪ ,‬את כל האישורים וימציא כל מסמך נדרש נוסף‪ .‬אין באמור לעיל בכדי לגרוע‬ ‫מתוקף התחייבותו של המציע בהצעה אותה הגיש לאוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪ (23‬המציע אינו רשאי להסב או להמחות‪ ,‬זכות או חובה כל שהיא בקשר עם הצעתו במסגרת הליך זה אלא אם‬ ‫קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב של האוניברסיטה‪ .‬כל הסבה או המחאה כאמור על ידי המציע תהיה‬ ‫בטלה ומבוטלת ותקנה לאוניברסיטה כל סעד לפי כל דין לרבות הזכות לחילוט ערבות ההשתתפות‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ (24‬על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות‪ ,‬הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו‪ ,‬לדעת‬ ‫המציע‪ ,‬חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם האוניברסיטה במידה שהצעתו תזכה‪.‬‬ ‫המציע יברר את כל האמור בעצמו‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי האוניברסיטה ו‪/‬או מי‬ ‫מטעמה‪ ,‬עקב כך‪.‬‬ ‫‪ (25‬למעט אם נקבע אחרת בנספח א' למכרז ‪ -‬למקרה שתתבקש חשיפת ההצעה ‪ -‬מציע רשאי לציין מראש‪ ,‬אלו‬ ‫סעיפים בהצעתו חסויים בהיותם‪ ,‬לדעתו‪ ,‬סוד מסחרי או מקצועי‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬מובהר כי ועדת המכרזים‬ ‫תהיה רשאית לפי שיקול דעתה‪ ,‬להציג כל פרט בהצעה אשר לדעתה גילויו מתחייב בכדי לעמוד בדרישות כל‬ ‫דין ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך‪.‬‬ ‫‪ (26‬זכות העיון נתונה למציע המשתתף במכרז‪ ,‬בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד‬ ‫להשכלה גבוהה(‪ ,‬תש"ע ‪ .2010 -‬לבקשה לעיון כאמור תצורף המחאה לפקודת אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב בסך‬ ‫‪ 500‬ש"ח לכיסוי העלות הכרוכה בכך‪.‬‬ ‫‪ (27‬מציע העונה להגדרת "עסק בשליטת אשה" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ב‪ ,1992-‬ומבקש לקבל‬ ‫העדפה בהתאם לקבוע בחוק‪ ,‬יצרף להצעתו אישור ותצהיר כאמור בחוק הנ"ל‪.‬‬ ‫‪ (28‬ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם‪ ,‬כמכרז עם בחינה דו‪-‬שלבית‪ ,‬כמכרז‬ ‫פומבי עם הליך תחרותי נוסף‪ ,‬כמכרז מסגרת‪ ,‬או בשילוב של דרכי המכרז האמורות ‪ -‬קביעה בעניין זה תהיה‬ ‫בהתאם למפורט בנספח א' למכרז זה‪.‬‬ ‫‪ (29‬סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית‪ ,‬בכל הקשור למכרז זה ‪ -‬נתונה לבית המשפט המוסמך‪ ,‬בעיר באר‪-‬שבע בלבד‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫תמר ביתן‬ ‫התקשרויות – אחזקה‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫טל' ‪08-6461022 -‬‬ ‫פקס' ‪08-6477663 -‬‬ ‫דואר אלקטרוני‪[email protected] -‬‬ ‫‪7‬‬ ‫נספח א' למכרז פומבי מס ‪2017 -2012‬‬ ‫‪ (1‬מהות ההתקשרות‪:‬‬ ‫עבודות חשמל הארקה שקטה וחיבור הזנות למתקני מיזוג אויר בניין ‪ 54‬פיזיקה‪.‬‬ ‫‪ (2‬מהות ההליך‪:‬‬ ‫מכרז פומבי‪.‬‬ ‫‪ (3‬אתר‪/‬י הביצוע‪:‬‬ ‫בניין ‪ 54‬פיזיקה קמפוס מרכוס אוניברסיטת בן‪-‬גוריון‪,‬באר שבע‪.‬‬ ‫‪ (4‬תקופת ההתקשרות‪:‬‬ ‫עד ‪ 6‬חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה‪.‬‬ ‫‪ (5‬תנאי סף‪:‬‬ ‫רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים‪ ,‬במועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בכל התנאים כאמור בסעיף ‪3‬‬ ‫להוראות הכלליות ובכל התנאים הבאים‪ ,‬במצטבר‪:‬‬ ‫א( רשאי להגיש הצעה מציע אשר במועד הגשת הצעתו הנו בעל אישור תקף מרשם הקבלנים על היותו רשום‬ ‫בקבוצת א' ענף ‪) 160‬חשמלאות( סיווג ‪ 1‬לפחות‪.‬‬ ‫ב( רשאי להגיש הצעה מציע אשר במועד הגשת הצעתו הנו בעל רשיון תקף ממשרד התעשיה המסחר‬ ‫והתעסוקה‪ ,‬חשמלאי ראשי ) ‪ ( 2X250 A‬ומעלה ‪,‬‬ ‫ג( המציע ביצע מאז שנת ‪ 2010‬ועד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ 1 ,‬פרויקט )לפחות( של הספקה והתקנה‬ ‫של עבודות חשמל הארקה שקטה והכוללות שנאים מבדילים‪ .‬בהיקף כספי שלא יפחת מ‪ ₪ 250,000 -‬ללא‬ ‫מע"מ‪) .‬יש לצרף נתוני העבודות ואנשי הקשר בטופס המצורף(‪.‬‬ ‫** מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון‬ ‫ו‪/‬או מחזור כספי ו‪/‬או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו‪ ,‬לרבות חברת אם‪ ,‬חברת בת או כל גוף‬ ‫אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע‪ ,‬לפי סעיף ‪ 323‬לחוק החברות‪,‬‬ ‫התשנ"ט‪ ,1999-‬טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה‪.‬‬ ‫‪ (6‬אישור על היקף מחזור כספים שנתי‬ ‫נדרש‬ ‫לא נדרש ‪/‬‬ ‫בוטל‬ ‫‪ (7‬ערבות השתתפות‪ :‬בוטל‬ ‫‪ (8‬דרישות נוספות‪:‬‬ ‫תשלום עבור המסמכים ודמי השתתפות בסך ‪ 500‬ש"ח )אשר לא יוחזרו בכל מקרה(‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ (9‬מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים‪:‬‬ ‫מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים יתקיים ביום ה' ה‪ 22/11/2012 -‬בשעה ‪ , 10:00‬מקום המפגש ‪ :‬כניסה לבניין ‪54‬‬ ‫פיזיקה קמפוס ע"ש משפחת מרכוס אוניברסיטת בן גוריון‪ .‬השתתפות נציג מטעם המציע במפגש המציעים ‪/‬‬ ‫סיור הקבלנים הנה חובה‪.‬‬ ‫)מבלי לפגוע באמור בסעיף ‪ 9‬לתנאים הכלליים‪(.‬‬ ‫‪ (10‬שאלות הבהרה‪:‬‬ ‫שאלות הבהרה בקשר למכרז זה ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬עד ולא יאוחר מיום ה' ה‪ 29/11/2012 -‬בשעה‬ ‫‪ .12:00‬את השאלות כאמור יש להפנות לדואר אלקטרוני בכתובת ‪ [email protected]‬או לפקס' ‪.08-6477663‬‬ ‫‪ (11‬המקום והמועד להגשת הצעות‪:‬‬ ‫על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במשרדי מחלקת בינוי‪ ,‬אגף פיתוח ולוגיסטיקה‪ ,‬בקריית‬ ‫האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס‪ ,‬בניין ‪ ,93A‬חדר ‪ ,001‬עד ולא יאוחר מיום ה' ה‪ 06/12/2012 -‬בשעה‬ ‫‪.12:00‬‬ ‫‪ (12‬ניהול מו"מ‪:‬‬ ‫לא ינוהל מו"מ במסגרת המכרז‪.‬‬ ‫‪ (13‬אומדן‪:‬‬ ‫עד למועד האחרון להגשת ההצעות יופקד בתיבת המכרזים אומדן‪ .‬האוניברסיטה תהיה רשאית שלא‬ ‫להתחשב בהצעות נמוכות או גבוהות מהאומדן באופן בלתי סביר לדעתה‪.‬‬ ‫‪ (14‬אופן שקלול ההצעות‪:‬‬ ‫הליך בחירת הזוכה יתבצע באופן הבא‪:‬‬ ‫א( עמידת ההצעות בתנאי הסף‪:‬‬ ‫בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף‪) .‬לרבות קבלת הבהרות והשלמת מסמכים במידת הצורך ובהתאם‬ ‫לכללי המכרז(‬ ‫ב( ניקוד ההצעות‪:‬‬ ‫ההצעות שעמדו בתנאי הסף ינוקדו על פי אמות המידה שלהלן‪:‬‬ ‫מחיר ‪ 100% -‬מהניקוד המצטבר‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ (15‬מסמכים להגשה עם ההצעה‪:‬‬ ‫להלן טבלה המרכזת את המסמכים הנדרשים להגשה עם ההצעה‪:‬‬ ‫מס"ד‬ ‫הפניה‬ ‫לסעיף‬ ‫במסמכי‬ ‫המכרז‬ ‫תאור‬ ‫המסמך הנדרש‬ ‫להוראות‬ ‫הכלליות‬ ‫חוברת המכרז על נספחיה‬ ‫תשובות בכתב לשאלות הבהרה )אם יהיו(‬ ‫פרוטוקול סיור קבלנים )אם יהיה(‬ ‫מסמכים חתומים על ידי המציע‬ ‫כנדרש בהוראות הכלליות‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫להוראות‬ ‫הכלליות‬ ‫אישורים לפי חוק עסקאות גופים‬ ‫ציבוריים‪ ,‬לרבות אישורי ניהול ספרים‬ ‫אישורים תקפים‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪)5‬א(‬ ‫לנספח א'‬ ‫אישור רשם הקבלנים‬ ‫לנספח א'‬ ‫חשמלאי ראשי ) ‪ ( 2X250 A‬ומעלה‬ ‫‪) 5‬ג(‬ ‫לנספח א'‬ ‫ניסיון קודם‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪)3‬ה(‬ ‫העתק אישור בתוקף‪.‬‬ ‫‪)5‬ב(‬ ‫‪8‬‬ ‫לנספח א'‬ ‫דמי השתתפות במכרז‬ ‫העתק רשיון חשמלאי ראשי‬ ‫על גבי הטופס המצורף‪.‬‬ ‫טופס שנמסר למציע כחלק ממסמכי‬ ‫המכרז‪ ,‬כשהוא חתום על ידי בנק‬ ‫הדואר‬ ‫כל המסמכים הנדרשים בטבלה שלהלן יהיו על שם המציע בלבד‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫נספח א'‪ 1-‬למכרז‬ ‫טופס ניסיון קודם‬ ‫רשימת לקוחות לעניין תנאי הסף )סעיף ‪5‬ג'(‬ ‫בהתאם לסעיף ‪5‬ג' בנספח א' למכרז‪,‬‬ ‫מס‬ ‫"ד‬ ‫שם הלקוח‬ ‫היקף כספי‬ ‫בש"ח‬ ‫)לא כולל‬ ‫מע"מ(‬ ‫פרטי איש הקשר‬ ‫תקופת הביצוע‬ ‫החל מיום‬ ‫‪01/01/2010‬‬ ‫שם‬ ‫טלפון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ (1‬חובה על המציע למלא לפחות ‪ 1‬פרויקט בטבלה‪.‬‬ ‫‪ (2‬ניתן להציג גם עבודות שבוצעו עבור האוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪ (3‬האוניברסיטה רשאית לפנות לאנשי הקשר )לכולם או לחלקם( ולגורמים אחרים אצל אותם לקוחות‪ ,‬על פי‬ ‫שיקול דעתה‪.‬‬ ‫‪ (4‬הפנייה לאנשי הקשר יכול שתכלול בין היתר את חוות דעתם לעניין‪ :‬רמת ביצוע העבודה‪ ,‬רמת הפיקוח‬ ‫המקצועי והמשמעתי‪ ,‬גמישות בשעות העבודה‪ ,‬איכות החומרים‪ ,‬הכלים והציוד וכו'‪.‬‬ ‫‪ (5‬על המציע להביא בחשבון את האמור לעיל ולציין בטבלה את הלקוחות המתאימים ביותר‪.‬‬ ‫הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלה שלעיל הנם נכונים ומדויקים‪.‬‬ ‫_________________‬ ‫שם מלא‬ ‫___________________‬ ‫חתימה‬ ‫‪11‬‬ ‫נספח ב' למכרז‬ ‫הצעת המציע‬ ‫אני החתום מטה‪ ,___________________________ ,‬לאחר שקיבלתי תשובות לכל שאלות ההבהרה‪ ,‬ככל שהיו לי‬ ‫לפני הגשת הצעתי זו ולאחר שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז על נספחיו‪ ,‬את המפרט‪ ,‬את ההסכם ותנאיו‪ ,‬בין‬ ‫שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו‪ ,‬ולאחר שהתאפשר לי לבקר באתרי האוניברסיטה והבנתי את השיטה לפיה‬ ‫אצטרך לספק את השירותים ולקבל את התמורה ובהתאם לכל הנ"ל‪ ,‬הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא‬ ‫לפועל ולבצע את השירותים המופיעים במפרט‪ ,‬בתנאי ההסכם ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי זו‪.‬‬ ‫ידוע לי כי‪:‬‬ ‫‪ .1‬דמי השתתפות בפרמיית ביטוח עבודות קבלניות של האוניברסיטה ‪ -‬בשיעור של ‪ 0.6%‬משווי ההתקשרות‪ ,‬ינוכה‬ ‫מהחשבון הראשון לתשלום‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫נכון למועד הגשת ההצעה ‪ -‬המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל‪ ,‬הקפאת הליכים‪ ,‬פירוק או הליך משפטי דומה‬ ‫ולא הוגשו נגד נכסיו עיקולים מהותיים או תביעות מהותיות‪ ,‬העלולים לפגוע בתפקודו‪ ,‬ככל שיזכה במכרז‪.‬‬ ‫‪ .3‬הנני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים‪.‬‬ ‫שם המציע‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫ח‪.‬פ‪ / .‬מס' מזהה אחר‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫כתובת‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫טלפון ‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫פקס‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫דואר אלקטרוני )אם יש(‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫איש קשר‪:‬‬ ‫תאריך‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫חתימה וחותמת המציע‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫‪12‬‬ ‫חוזה לביצוע עבודה‬ ‫מס'‬ ‫)סימוכין‪ :‬הסכם קבלן ראשי – ‪(467‬‬ ‫)נוסח ‪ – 26/2/2012‬נוסח לוגיסטיקה(‬ ‫שנערך ונחתם בבאר‪-‬שבע ביום‬ ‫בין‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫)להלן‪" :‬האוניברסיטה"(‬ ‫מצד אחד‬ ‫לבין‬ ‫ח‪.‬פ‪.‬‬ ‫הקבלן‬ ‫)להלן‪" :‬הקבלן"(‬ ‫מצד שני‬ ‫הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה‬ ‫)להלן‪" :‬העבודה"(;‬ ‫והואיל והאוניברסיטה קבלה את הצעתו של הקבלן מיום‬ ‫הנקובים בכתב הכמויות המצורף להסכם זה כנספח ד';‬ ‫במכרז מס'‬ ‫לבצוע העבודה במחירים‬ ‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫פירושים ותוספות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫"חוזה" משמעו – חוזה זה וכן כל המסמכים הנזכרים בסעיף ‪ 2‬לחוזה זה אשר הוראותיהם הינן‬ ‫חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪.‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫"תנאי החוזה" – תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן של מדינת ישראל נוסח תשס"ה – אפריל‬ ‫‪ 2005‬מדף ‪.3210‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "המזמין" יש לקרוא להלן "האוניברסיטה"‪.‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫פרוש "מנהל" בסעיף ‪ 1‬של "תנאי החוזה" הוא סמנכ"ל פיתוח ובינוי של האוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫"האתר" – בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "אתר" יש לקרוא "אתר פתוח" כהגדרתו בסעיף‬ ‫‪ 1‬ל"תנאי החוזה"‪.‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "ריבית החשב הכללי" או "ריבית פיגורים" יש לקרוא‬ ‫"הצמדה וריבית שנתית בשיעור ‪."4%‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫על אף האמור בסעיף ‪ (1) 3‬ל "תנאי החוזה" לא יהיה זכאי הקבלן להמחות זכויותיו הכספיות‬ ‫למוסד בנקאי‪ ,‬אלא אם אישרה זאת האוניברסיטה בכתב ומראש‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‪ 15‬של "תנאי החוזה"‪ ,‬יבצע הקבלן את העבודה בהתאם לכל‬ ‫דיני הבטיחות ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות של האוניברסיטה נספח ו' המצורף‬ ‫לחוזה‪ ,‬וכן בהתאם למפורט במפרט המיוחד המצורף בזאת‪.‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫המונח "מבנה" בסעיף ‪ 16‬ל "תנאי החוזה" וכל אימת שמדובר באחריות הקבלן לשמירה על‬ ‫המבנה‪ ,‬השגחה עליו ונזק למבנה‪ ,‬משמעו – המבנה לרבות חומרי בנין‪ ,‬אביזרים‪ ,‬מכונות וטובין‬ ‫אחרים הכלולים בעבודה ו‪/‬או אשר נועדו להרכבה או התקנה במבנה‪ ,‬בין אם הורכבו או הותקנו‬ ‫במבנה ובין אם לאו‪ .‬אחריותו של הקבלן לשמירה תהיה כאחריות שואל והוראות הסעיפים ‪8 ,4‬‬ ‫)ב(‪ ,10 ,9 ,‬ו‪ 11 -‬סיפא לחוק השומרים‪ ,‬תשכ"ז – ‪ 1967‬לא יחולו‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫סעיפים ‪ 34‬ו‪ 58 -‬ל"תנאי החוזה" מבוטלים בזאת‪.‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫בוטל‪.‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫פגמים וחקירת סיבותיהם – מבלי לפגוע בהתחייבויותיו של הקבלן לפי סעיף ‪ 56‬של "תנאי‬ ‫החוזה"‪ ,‬מצהיר הקבלן כי בדק את התוכניות וכל המסמכים האחרים של החוזה‪ ,‬וכי הוא מקבל‬ ‫על עצמו את האחריות המלאה לאי חדירת רטיבות למבנה‪ .‬באם יתגלו פגמים בקשר לכך תוך ‪5‬‬ ‫שנים אחרי גמר תקופת הבדק‪ ,‬הנובעים בגלל ביצוע בלתי מתאים‪ ,‬יהיה חייב לתקן את הפגמים‬ ‫וכל הכרוך בכך על חשבונו ואם הפגמים אינם ניתנים לתיקון‪ ,‬יהיה חייב בתשלום פיצויים‪.‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫על אף האמור בסעיף ‪ 64‬ל "תנאי החוזה" ובהוראת כל דין לא תהיה לקבלן זכות קיזוז מכל סכום‬ ‫שיגיע לו מן האוניברסיטה כנגד כל סכום שיגיע ממנו לאוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫לקבלן לא תהיה זכות עכבון על‪-‬פי סעיף ‪ 5‬לחוק חוזה קבלנות‪ ,‬תשל"ד – ‪ 1974‬או‬ ‫על פי כל דין אחר‪.‬‬ ‫מסמכי החוזה‬ ‫המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪:‬‬ ‫חוזה לביצוע העבודה על נספחיו‪ ,‬לרבות נספח ביטוח )מצורף(;‬ ‫)א(‬ ‫"תנאי החוזה" למעט סעיפים ‪) 58 ,34‬לא מצורף(‪.‬‬ ‫)ב (‬ ‫המפרטים הטכניים המיוחדים והתנאים הכלליים המתייחסים לעבודה )מצורף(‪.‬‬ ‫)ג(‬ ‫כתב הכמויות )מצורף(‪.‬‬ ‫)ד (‬ ‫התכניות; לרבות תוכניות אדריכלות‪ ,‬קונסטרוקציה ויתר המערכות בבניין )מצורף(‪.‬‬ ‫)ה(‬ ‫הוראות הממונה על הבטיחות ‪ +‬הוראות הממונה על הביטחון של האוניברסיטה )מצורף(‪.‬‬ ‫)ו(‬ ‫כל המפרטים והתקנים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים לביצוע העבודה או לכל חלק ממנה‪.‬‬ ‫)ז (‬ ‫בהעדר תקן ישראלי יחול תקן אירופאי ‪ ISO‬או תקן אמריקאי מתאים )לא מצורף(‪.‬‬ ‫מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבין‪-‬משרדית המיוחדת להכנת מסמכי חוזה אחידים של‬ ‫)ח(‬ ‫משרדי הביטחון‪ ,‬העבודה והשיכון כפי שהוא מעודכן מזמן לזמן )לא מצורף(‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫עדיפות בין מסמכים‬ ‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 5‬ל "תנאי החוזה"‪:‬‬ ‫בכל מקרה של סתירה בין הוראה שבחוזה זה ובין הוראה הכלולה ב "תנאי החוזה" – הוראה של‬ ‫א‪.‬‬ ‫חוזה זה עדיפה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫בכל מקרה של סתירה בין התוכנית האדריכלית ובין תוכניות קונסטרוקציה – תוכניות‬ ‫הקונסטרוקציה עדיפות; בכל מקרה של סתירה בין תוכנית כללית ובין תוכנית מיוחדת ובכל‬ ‫‪14‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫מקרה של סתירה בין הוראה כללית ובין הוראה מיוחדת – התוכנית המיוחדת וההוראה‬ ‫המיוחדת עדיפות‪.‬‬ ‫בכל מקרה של סתירה בין הוראות דין ובין המפרט ובכל מקרה של סתירה בין דרישת תקן ובין‬ ‫המפרט – הדרישה המחמירה עדיפה‪.‬‬ ‫התחייבות הקבלן לבצע את העבודה‬ ‫הקבלן יבצע את העבודה וימלא את כל התחייבויותיו וחיוביו בהתאם להוראות חוזה זה והוראות כל דין‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫תשלום שכר החוזה‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם לחוזה‪ ,‬מתחייבת‬ ‫האוניברסיטה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמשמעו ב "תנאי החוזה" בהתאם להוראות החוזה‪,‬‬ ‫על פי הכמויות שבוצעו בפועל על ידי הקבלן על פי החוזה במחירים הנקובים בכתב הכמויות נספח‬ ‫ד' לחוזה‪.‬‬ ‫מובהר בזאת‪ ,‬כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד‪ ,‬אין לראותן ככמויות‬ ‫שעל הקבלן לבצען למעשה או ככמויות אשר ביצע למעשה‪.‬‬ ‫ש"ח )במילים‪:‬‬ ‫שווי החוזה המבוסס על כתבי הכמויות מסתכם‪ ,‬באומדן‪ ,‬בסך של‬ ‫(‪.‬‬ ‫שכר החוזה ישולם בתוספת מע"מ כדין‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫אופן התשלום של תשלומי ביניים ושל החשבון הסופי‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫המחירים הנקובים בכתב הכמויות צמודים למדד כמשמעו ב"תנאי החוזה" כאשר מדד‬ ‫; ואולם‪ ,‬הותנה ביצוע‬ ‫עבור חודש‬ ‫הבסיס הינו המדד אשר פורסם ביום‬ ‫תשלום כלשהו בתנאי אשר קיומו מוטל על הקבלן והקבלן איחר בקיום התנאי האמור –‬ ‫לא יהיה זכאי הקבלן להפרשי הצמדה כתוצאה מתנודות המדד בתקופת האיחור כאמור‪.‬‬ ‫תשלומי ביניים יבוצעו בהתאם לסעיף ‪ (3) 59‬ל "תנאי החוזה";‬ ‫מועד התשלום – על אף האמור בסעיף ‪) (3) 59‬א( יהיה מועד התשלום לקבלן שוטף ‪ 60 +‬יום מיום‬ ‫הגשת החשבון לאוניברסיטה‪ ,‬ובלבד שהחשבון אושר על‪-‬ידי מנהל הפרוייקט ועל ידי‬ ‫האוניברסיטה‪.‬‬ ‫החשבון הסופי ישולם לקבלן ביום ה‪ 90 -‬מיום הגשת החשבון הסופי ובלבד שאושר על ידי‬ ‫המפקח ועל ידי המנהל וניתנה לקבלן תעודת השלמה‪.‬‬ ‫החשבון הסופי ישולם לקבלן לאחר שהקבלן המציא לאוניברסיטה ערבות בנקאית כערבות בדק‪.‬‬ ‫סכום המע"מ בגין התשלומים אשר שולמו לקבלן על פי חוזה זה ישולם לקבלן ביום ה‪ 15 -‬לחודש‬ ‫הקלנדרי בו מבוצע תשלום המע"מ בפועל ע"י הקבלן לשלטונות המס‪.‬‬ ‫ערבויות ביצוע ובדק‬ ‫א‪.‬‬ ‫ערבות ביצוע ‪ :‬בהתאם לשווי החוזה הנזכר לעיל‪ ,‬הקבלן ימציא עם חתימת חוזה ערבות בנקאית‬ ‫( )השווים ל ‪-‬‬ ‫ש"ח )במילים‪:‬‬ ‫אוטונומית‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 8‬לתנאי החוזה‪ ,‬על סך של‬ ‫‪ 5%‬מערך ההצעה בתוספת מע"מ‪ (.‬סכום הערבות יהיה צמוד למדד כאמור בסעיף ‪5‬ד' לעיל )ככל‬ ‫שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם הערבות למדד(;‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ערבות בדק ‪ :‬ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬בשיעור של ‪ 5%‬מערך החשבון הסופי בתוספת מע"מ‬ ‫צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף ‪ 5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם הערבות‬ ‫למדד(; הערבות תהיה בתוקף לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ערבות בדק לעבודות אלקטרו ‪ -‬מכניות ‪ :‬כלל החוזה עבודות אלקטרו – מכניות‪ ,‬כמפורט בתנאים‬ ‫הכללים – ימסור הקבלן לאוניברסיטה‪ ,‬ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬כערבות בדק‪ ,‬בשיעור של ‪5%‬‬ ‫מערך החשבון הסופי בתוספת מע"מ בגין העבודות הללו; הערבות תהיה צמודה למדד החוזה‬ ‫כאמור בסעיף ‪ 5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם הערבות למדד(; לתקופה של ‪12‬‬ ‫חודשים נוספים‪ ,‬מתום תקופת ערבות הבדק כאמור בסעיף ב' לעיל‪.‬‬ ‫הערבויות השונות יהיו בנוסח הערבות המצ"ב לחוזה זה‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫התחלת העבודה וסיומה ופיצוי על איחור בסיומה‬ ‫‪,‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫האוניברסיטה מתחייבת להעמיד לרשות הקבלן את שטח העבודה כשהוא פנוי בתאריך‬ ‫כאמור בצו התחלת העבודה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה בתאריך שיקבע בצו להתחלת העבודה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪ .‬לא סיים‬ ‫ובכל מקרה לא יאוחר מיום‬ ‫הקבלן מתחייב לסיים את העבודה תוך‬ ‫הקבלן את העבודה תוך המועד הנ"ל‪ ,‬ישלם הקבלן לאוניברסיטה סכום של ‪300‬ש"ח לכל יום‬ ‫קלנדרי של איחור‪ ,‬כדמי נזקים מוסכמים ומוערכים מראש‪ .‬סכום זה יהיה צמוד למדד כמוגדר‬ ‫בסעיף ‪ 62‬של תנאי החוזה‪ ,‬ויוגדל בשיעור עליית המדד בחודש שבו נסתיימה העבודה למעשה‬ ‫לעומת מדד הבסיס הנקוב בסעיף ‪5‬ד' לעיל‪.‬‬ ‫הצדדים אומדים בסך הנ"ל את הנזק שייגרם לאוניברסיטה על ידי הקבלן במקרה של איחור‬ ‫בסיום העבודה‪ .‬דמי הנזקים האמורים יגיעו לאוניברסיטה בלי כל צורך בהוכחה של עצם הנזקים‬ ‫ו‪/‬או שיעור הנזקים‪ ,‬אולם אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של האוניברסיטה להוכיח‬ ‫ולקבל מהקבלן פיצוי על נזק העולה על דמי הנזקים הנזכרים בסעיף זה‪ .‬תשלום הסכום הנ"ל או‬ ‫ניכויו אין בו לכשעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות‬ ‫אחרת לפי החוזה ואין בו כדי לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים לאוניברסיטה לפי חוזה זה או‬ ‫לפי כל דין‪ ,‬לרבות זכות לבטל את החוזה‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫איחר הקבלן בסיום העבודה – לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה בגין שכר העבודה כתוצאה‬ ‫מתנודות במדד בתקופת האיחור‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫על מנת למנוע ספקות‪ ,‬מוצהר ומוסכם בזה שהופעה או אי‪-‬הופעה של פועלים לא תזכה את הקבלן‬ ‫בדחיית מועד סיום העבודה ולא תשחרר אותו מאחריות לביצוע העבודה במועד המוסכם‪.‬‬ ‫קבלנים אחרים בחוזה ישיר עם האוניברסיטה‬ ‫בוטל‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה‪ ,‬לפי הוראות המפקח‪ ,‬לכל קבלן אחר וכן כל אדם או גוף‬ ‫אחרים שיאושרו לצורך זה על ידי המנהל ולעובדיהם‪ ,‬הן באתר והן בסמוך אליו‪ ,‬וכן ישתף ויתאם‬ ‫פעולה אתם ויאפשר להם השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות‬ ‫האמור לעיל‪ ,‬הקבלן מתחייב לתת את כל השירותים המפורטים במפרט המיוחד ובמפרט הכללי‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪ (2) 30‬ו – )‪ (3‬ל"תנאי החוזה" – בטלים‪ .‬לא תשולם תמורה על שרות או עבודת קבלנים אחרים‬ ‫ד‪.‬‬ ‫בטל‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫קרוב לוודאי שעקב ריבוי הקבלנים האחרים ועל אף תכנון קפדני ותיאום נכון‪ ,‬עלולות להיווצר‬ ‫נסיבות אשר תגרומנה להפרעות הדדיות‪ ,‬על כל הכרוך בתופעות אלו‪ ,‬ורואים את הקבלן כמי‬ ‫שהביא הפרעות אלה בחשבון במסגרת הצעתו‪ .‬האוניברסיטה לא תכיר בשום תביעות הנובעות‬ ‫מהפרעות‪ ,‬משיבושי לוח הזמנים ו‪/‬או מתוצאותיהם‪ ,‬או מכל הקשור בהם‪ ,‬והקבלן פוטר אותה‬ ‫מכל התביעות האלו‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫במידה ונוסף לקבלנים האחרים יועסקו בשטח העבודה גורמים אחרים שאינם בבחינת קבלנים‬ ‫אחרים‪ ,‬כגון בזק‪ ,‬חברת החשמל לישראל וכדומה‪ ,‬יבצע הקבלן את עבודתו תוך שיתוף פעולה‬ ‫ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה‪ ,‬והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף‬ ‫פעולה ותיאום זה‪ .‬נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לגורמים האחרים בקשר להפרעות‪ ,‬תביעות‬ ‫הדדיות וכיו"ב‪ ,‬יימסרו כל העניינים השנויים במחלוקת לשיקול דעתו של המנהל‪ ,‬והכרעתו תחייב‬ ‫את הקבלן‪ .‬הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו עבור התיאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה‪.‬‬ ‫תיקונים ובדק‬ ‫מודגש בזאת‪ ,‬כי משך תקופת הבדק ותנאיה יהיו כמפורט בפרק י' ל‪" -‬תנאי החוזה"‪ ,‬בשינויים כאמור‬ ‫לעיל ובתנאים הכללים ו‪/‬או במפרט הטכני‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫ביטוח קבלן‬ ‫‪11.1‬‬ ‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 19‬ל"תנאי החוזה"‪ ,‬ימלא הקבלן אחר התנאים המפורטים בנספח ביטוח‬ ‫המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫על אף האמור בסעיפים ‪ 19‬ו‪ 20 -‬ל "תנאי החוזה" עורכת האוניברסיטה ביטוח "עבודות קבלניות"‬ ‫במסגרתו מבוטחים האוניברסיטה והקבלן יחד ולחוד‪ .‬דמי השתתפות הקבלן בפרמית ביטוח‬ ‫"עבודות קבלניות" הינם בשיעור של ‪ 0.6%‬משכר החוזה‪ ,‬אשר ינוכו מהתשלום הראשון לקבלן‪.‬‬ ‫הפרות יסודיות של החוזה‬ ‫בלא לגרוע מכלליות ההגדרה שבסעיף ‪ 6‬לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(‪ ,‬תשל"א‪1970 ,‬‬ ‫התחייבויות הקבלן כמפורט מטה הינן תנאים יסודיים בחוזה‪ ,‬והפרתו של כל אחד מהם תחשב כהפרה‬ ‫יסודית של החוזה‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫סעיף ‪ 7‬לעיל;‬ ‫סעיף ‪) 8‬ג( לעיל;‬ ‫סעיף ‪) 9‬ב( לעיל;‬ ‫סעיף ‪ 11‬לעיל;‬ ‫ב"תנאי החוזה"‪:‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫סעיף ‪) (1) 11‬א(;‬ ‫סעיף ‪;15‬‬ ‫סעיף ‪;22‬‬ ‫סעיף ‪; 35‬‬ ‫סעיף ‪;(1) 41‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫סכסוכים‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫סמכות השיפוט בכל הנוגע לחוזה זה מסורה לבית המשפט המוסמך בבאר‪-‬שבע בלבד‪ ,‬ואולם‬ ‫האוניברסיטה תהיה רשאית‪ ,‬לפי שקול דעתה המוחלט והבלעדי‪ ,‬למסור לבוררות כל תביעה וכל‬ ‫מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה בו‪ ,‬ואם בחרה לעשות כן תתברר התביעה כאמור‬ ‫במסגרת הבוררות‪.‬‬ ‫בחרה האוניברסיטה למסור תביעה או מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה בו לבוררות‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫תימסר התביעה או המחלוקת להכרעתו של בורר דן יחיד אשר ימונה בהסכמת הצדדים‪,‬‬ ‫ובהעדר ההסכמה – על ידי נשיא בית המשפט המחוזי בבאר‪-‬שבע‪.‬‬ ‫הבורר יהיה כפוף להוראות הדין המהותי ולדיני הראיות‪ ,‬אך לא יהיה כפוף לסדרי הדין‪.‬‬ ‫הבורר יהיה מוסמך לתת צווי ביניים והחלטותיו בעניין זה תהיינה סופיות ויחייבו את‬ ‫האוניברסיטה ואת הקבלן‪.‬‬ ‫הבורר יהיה חייב לנמק את פסקו‪.‬‬ ‫הבורר יהיה רשאי לחייב את הצדדים או מי מהם בהוצאות הבוררות‪ ,‬במלואן או בחלקן‪.‬‬ ‫פסק הבוררות יהיה סופי‪ ,‬יחייב את שני הצדדים להסכם זה ולא יהיה ניתן לערעור‪.‬‬ ‫הוראות סעיף זה מהוות הסכם בוררות בין הצדדים על פי חוק הבוררות‪ ,‬תשכ"ח – ‪.1968‬‬ ‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת‪ ,‬כי שום חילוקי דעות ושום פניה לבוררות או לבית משפט לא תקנה‬ ‫לקבלן זכות להפסיק את ביצוע העבודה או חלק ממנה‪ ,‬וכל הפסקה כזאת תיחשב כהפרת החוזה‪.‬‬ ‫כל המוטל לפי החוזה על הקבלן – על חשבונו‬ ‫פעולה‪ ,‬חובה‪ ,‬התחייבות‪ ,‬אחריות‪ ,‬הוצאות או דבר אחר המוטלים בחוזה זה או על פיו‪ ,‬במישרין או‬ ‫בעקיפין‪ ,‬במפורש או מכלל‪ ,‬על הקבלן – הנם על חשבונו של הקבלן לבדו אלא אם כן נאמר במפורש בחוזה‬ ‫זה – ובמידה ונאמר – שהפעולה‪ ,‬החובה‪ ,‬ההתחייבות‪ ,‬האחריות‪ ,‬ההוצאות או הדבר האחר הנם על חשבון‬ ‫האוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫הוצאות ביול‬ ‫הוצאות ביול החוזה אם יהיו חלות על הקבלן‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫כתובות הצדדים‬ ‫לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה‪:‬‬ ‫כתובת האוניברסיטה‪ :‬אוניברסיטת בן גוריון בנגב ת‪.‬ד‪ ,653 .‬באר‪-‬שבע ‪84105‬‬ ‫כתובת הקבלן‪:‬‬ ‫ולראיה באו הצדדים על החתום בבאר‪-‬שבע‬ ‫_____________________‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫_____________________‬ ‫הקבלן‬ ‫)להלן‪" :‬החברה"(‪ ,‬מאשר בזאת‪ ,‬כי החתומים מעלה בשם‬ ‫‪ ,‬עו"ד‪/‬רו"ח של החברה‬ ‫אני הח"מ‪,‬‬ ‫החברה מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה‪ ,‬וכי חתימותיהם דלעיל מחייבות ומזכות את החברה לכל דבר ועניין‬ ‫‪.‬‬ ‫_____________________‬ ‫חתימת עו"ד‪/‬רו"ח‬ ‫‪18‬‬ ‫נספח ביטוח קבלן‬ ‫‪ .1‬נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה‪.‬‬ ‫‪ 1.1‬מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או לפי כל דין‪ ,‬ומבלי שאוניברסיטת בן גוריון‬ ‫נוטלת על עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן‪ ,‬מצהירה אוניברסיטת בן גוריון כי ערך פוליסות ביטוח עבודות‬ ‫קבלניות כמפורט בהמשך )להלן – "ביטוח עבודות קבלניות"( על מנת להגן על עצמו ו ‪ /‬או על הבאים מכוחו מפני‬ ‫אבדן‪ ,‬נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪ .‬בכפוף לתנאים‪ ,‬סייגים‪ ,‬גבולות‬ ‫אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח עבודות ההקמה‪ ,‬יכלול ביטוח העבודות‬ ‫הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן‪:‬‬ ‫א‪ .‬פרק )‪ – (1‬נזק רכוש‬ ‫אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח‪.‬‬ ‫ב‪ .‬פרק )‪ – (2‬אחריות כלפי צד ג'‬ ‫חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע‪.‬‬ ‫ג‪ .‬פרק )‪ – (3‬אחריות מעבידים‬ ‫חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע‪ ,‬תוך כדי ועקב ביצוע‬ ‫העבודות‪.‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן וקבלני משנה מטעמו והקבלן ישתתף‬ ‫בהוצאות האוניברסיטה בגין דמי הביטוח‪.‬‬ ‫השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה‪ ,‬כשהוא צמוד למדד כאמור בסעיף ‪.3‬ד' לחוזה זה‪ ,‬של‬ ‫סכום השווה ל ‪) 0.6%‬ששה פרומיל( משווי החוזה הנקוב‪ ,‬על פי אמדן‪ ,‬בסעיף ‪.3‬ב' לעיל‪ ,‬בצירוף מע"מ‪.‬‬ ‫הניכוי יבוצע כולו מהחשבון הראשון שיגיש הקבלן למזמין‪.‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה‪ ,‬מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח‪,‬‬ ‫המבוטח על פי פרק )‪ (1‬של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא חוזר זה‪ ,‬מתחייב‬ ‫המזמין להעביר לקבלן‪ ,‬מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח תגמולים אשר יתקבלו‬ ‫)אם יתקבלו( בגין הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות ידי הקבלן‪.‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫האוניברסיטה תאפשר לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות‪ ,‬ולקבל העתק מהפוליסה‪ ,‬והקבלן‬ ‫מתחייב ללמוד את תוכן פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל תנאיה וזאת לפני תחילת‬ ‫ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫האוניברסיטה לא תשא בכל אחריות כלפי הקבלן בקשר לפוליסת ביטוח עבודות קבלניות ובכלל זה בכל‬ ‫הנוגע להיותו של החיסוי הביטוחי‪ ,‬התאמתו לסיכון או לצרכיי הקבלן‪ ,‬הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא‬ ‫יהיה מנוע מלהעלות כלפי האוניברסיטה טענה‪ ,‬תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לתוכנו‪,‬‬ ‫היקפו ותנאיו של החיסוי הביטוחי‪ ,‬ציותו והתאמתו לסיכון או לצרכיו‪.‬‬ ‫ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לערוך ביטוח נוסף‪ ,‬יוסיף‬ ‫הקבלן וירכוש על חשבונו הוא את הביטוח הנוסף כאמור‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו‪/‬או על פי כל דין‪ ,‬הקבלן ירכוש ויקיים על חשבונו את‬ ‫הביטוחים המפורטים להלן )שכולם יחד יקראו "ביטוחי קבלן"(‪:‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב מנועי‪,‬‬ ‫וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב מנועי שלא‬ ‫יפחת מסך של ‪ 800,000‬ש"ח למקרה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ביטוח לציוד קל המשמש לעבודות הפרוייקט ואינו מהווה חלק ממנו‪ ,‬מפני אבדן‬ ‫או נזק פיזי ובלתי צפוי‪.‬‬ ‫ביטוח אחריות המוצר שגבול אחריות המבטח בסך ‪ 2,000,000‬ש"ח בגין כל‬ ‫פגיעה או נזק העלול להגרם עקב פגם כלשהו בעבודות‪ ,‬וזאת ממועד מסירת‬ ‫העבודות או חלקן לאוניברסיטה ולמשך כל התקופה שבה קיימת אחריות זו לפי‬ ‫ג‪.‬‬ ‫החוזה או לפי כל דין‪ .‬שם המבוטח יורחב לכלול גם את שם האוניברסיטה בגין‬ ‫אחריות האוניברסיטה למעשי ו‪/‬או מחדלי הקבלן‪ .‬הכיסוי יכלול במפורש גם‬ ‫סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫ביטוח אחריות מקצועית שגבול אחריות המבטח בסך ‪ 4,000,000‬ש"ח בגין כל‬ ‫מעשה או מחדל מקצועי‪ ,‬וזאת למשך תקופת ההתקשרות ולמשך כל תקןפה‬ ‫נוספת בה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין‪ .‬שם המבוטח יורחב‬ ‫לכלול גם את המזמין‪.‬‬ ‫הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬ ‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 1.6‬לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו‬ ‫רשאי לבטלם ו ‪ /‬או לצמצם את היקפם‪ ,‬אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו‬ ‫לעשות כן ‪ 60‬יום מראש‪.‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 1.6‬לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ביטוחים‬ ‫ראשוניים לכל ביטח אחר שנערך על ידי המזמין או לטובתה‪.‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 1.5‬לעיל יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו‬ ‫של המבטח לתחלוף )‪ (SUBROGATION‬נגד כל יחיד מיחידי המבוטח לרבות האוניברסיטה ועובדיה‪,‬‬ ‫תלמידי האוניברסיטה ועובדיה וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה איליו או שהמבוטח התחייב בכתב‬ ‫לשפותו‪ ,‬או הקשור לעבודה‪.‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫בוטל‪.‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫הקבלן מתחייב להמציא לידי אוניברסיטת בן גוריון ‪ 7‬ימים לאחר דרישתה‪ ,‬את אישורי ביטוח‪ .‬בכל מקרה‬ ‫של אי התאמה בין האמור באישורי ביטוחי הקבלן לבין האמור בחוזה זה‪ ,‬יגרום הקבלן לשינוי תנאי‬ ‫הביטוח‪ .‬על מנת להתאימם להוראות חוזה זה‪ .‬מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים‪,‬‬ ‫בהמצאתם ו‪/‬או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם וקיום התחייבויות הקבלן בקשר לביטוחי‬ ‫הקבלן לא תגרע מאחריותו ולא תצמצם את אחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫למען הסר ספק‪ ,‬מודגש במפורש כי הקבלן ישא בסכומי השתתפות העצמית הנקובים בפוליסת הביטוח‬ ‫לביטוח עבודות קבלניות ובקשר לביטוחי הקבלן‪ .‬סכומים אלו יהיו נתונים לקיזוז על ידי האוניברסיטה‬ ‫מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן‪.‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫הקבלן יקיים כלל התנאים אשר בקיומם תותנה אחריות המבטח על פי פוליסות לביטוח עבודות קבלניות‬ ‫ועל פי פוליסות של ביטוחי הקבלן‪ .‬הוטלה בפוליסה כלשהי חובת שמירה או חובה להבטיח שמירה – תחול‬ ‫החובה על הקבלן והוא ישא בכל הוצאה הכרוכה בקיומה‪ .‬הקבלן ישתף פעולה עם האוניברסיטה ככל‬ ‫הדרוש לשמירה על זכויותיה על פי פוליסות הביטוח ולא יפגע‪ ,‬בין במעשה ובין במחדל ביכולתה של‬ ‫האוניברסיטה לממש את זכויותיה על פיהן‪.‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות‬ ‫הנזכרת בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן לקבלן יובא לידיעתו‬ ‫בכתב‪.‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או על פי דין או כדי לצמצם את‬ ‫אחריותו‪ ,‬וקיומם המלא והמדויק‪ .‬של התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה התחיבות כלשהי על פי סעיף‬ ‫‪ 1.6‬לעיל‪ .‬לא יפטור אותו מאחריות כאמור‪.‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫לא קיים הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבסעיף זה או מבין החיובים המוטלים עליו מכוח‬ ‫פוליסות ביטוח – רשאית האוניברסיטה‬ ‫לקיים את חיובי הקבלן במקומו‪ ,‬והקבלן ישפה את‬ ‫האוניברסיטה‪ ,‬על פי דרישתה הראשונה‪ ,‬בגין כל הוצאה כלשהי נשאה בה לשם כך ויפצה אותה בגין כל‬ ‫נזק שנגרם לה כתוצאה מכך‪ ,‬והכל בלא לפגוע בכל זכות‪ ,‬תרופה וסעד העומדים לאוניברסיטה על פי דין ו ‪/‬‬ ‫או על פי חוזה זה‪.‬‬ ‫חתימת הקבלן‬ ‫חתימת האוניברסיטה‬ ‫‪21‬‬ ‫הסכם בדבר תקופת התיישנות תביעות הקבלן‬ ‫נספח ____‬ ‫ב י ן‪:‬‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫)להלן‪" :‬האוניברסיטה"(‬ ‫מצד אחד;‬ ‫לבין‪:‬‬ ‫הקבלן‪:‬‬ ‫)להלן‪" :‬הקבלן"(‬ ‫ח‪.‬פ‪.‬‬ ‫מצד שני;‬ ‫הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה כמפורט בהסכם המצ"ב והיא קבלה את הצעתו של הקבלן‬ ‫לבצוע העבודה כאמור בהסכם המצ"ב;‬ ‫והואיל ובהתאם להוראות חוק ההתיישנות‪ ,‬התשי"ח – ‪ ,1958‬רשאים הצדדים לקבוע ביניהם תקופת התיישנות‬ ‫מוסכמת לעניין ההסכם המצ"ב;‬ ‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫לקבלן לא תהינה כל דרישה‪ ,‬טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה‪ ,‬על פי ההסכם המצ"ב והעבודות‬ ‫המבוצעות במסגרתו )בין אם נכללו במסגרתו מראש ובין אם הוספו כעבודות נוספות(‪ ,‬בין אם נדרשו‬ ‫בחשבונות ביניים ובין אם לאו‪ ,‬וזאת בחלוף המועדים הבאים‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬ ‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום‪ ,‬בגין החשבון הסופי שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫לא הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬ ‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום בגין החשבון האחרון שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫אין באמור לעיל בכדי לשנות או לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם המצ"ב או בנספחיו לרבות חובת הקבלן‬ ‫להגיש חשבון סופי ורשימת תביעות‪ .‬במקרה של סתירה ‪ -‬האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בהסכם‬ ‫ונספחיו לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בדין לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪ ,‬ככל שניתן להתנות על‬ ‫הוראות הדין‪ ,‬ובלבד שאין בהוראת כל דין בכדי לקצר את תקופת ההתיישנות לתקופות קצרות יותר מן‬ ‫האמור לעיל‪.‬‬ ‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬ ‫_____________________‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫_____________________‬ ‫הקבלן‬ ‫‪22‬‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון‬ ‫בניין פיזיקה‪ -‬קומת מרתף‬ ‫מפרט טכני לביצוע עבודות חשמל‬ ‫הארקה שקטה למעבדות מחקר‪.‬‬ ‫תוכן העניינים‬ ‫פרק ‪1‬‬ ‫כללי‬ ‫פרק ‪2‬‬ ‫פרק ‪3‬‬ ‫הקף העבודה‬ ‫תאור המתקן‬ ‫פרק ‪4‬‬ ‫פרק ‪5‬‬ ‫פרק ‪6‬‬ ‫פרק ‪7‬‬ ‫הוראות טכניות כלליות‬ ‫חומרים וציוד‬ ‫תנאים מקומיים ומניעת תאונות‬ ‫תאומים אישורים ובדיקות‬ ‫פרק ‪8‬‬ ‫פרק ‪9‬‬ ‫פרק ‪10‬‬ ‫פרק ‪11‬‬ ‫הארקות‬ ‫לוחות חשמל‬ ‫אחריות‬ ‫אופני מדידה‬ ‫‪23‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫כללי‪:‬‬ ‫המפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות חשמל במסגרת שינויים בקומת מעבדות מחקר בתחום‬ ‫א‪.‬‬ ‫בניין קיים "פיזיקה" לצורך יצירת שדה הארקה שקטה למעבדות מס'‪.108,109,115,116,122 :‬‬ ‫במכרז רשאים להשתתף קבלני חשמל בעלי רישיון ממשלתי מתאים ושנמצאים ברשימת‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקבלנים המאושרים לעבודה מסוג זה באוניברסיטה‪.‬‬ ‫העבודה תבוצע בהתאם לחוקים‪ ,‬התקנות‪ ,‬ההוראות והמפרטים כמפורט להלן‬ ‫)בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בדרישות בין המסמכים תהיה העדיפות‬ ‫למסמך המחמיר(‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫חוק החשמל‬ ‫התקנים הישראלים העדכניים המתיחסים לציוד חשמלי‪ ,‬מוליכים‪ ,‬כבלים‪,‬‬ ‫צינורות למתקני חשמל ותקשורת‪.‬‬ ‫ת"י ‪ 1220‬מערכות גלוי אש‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫התכניות המצורפות כחלק בלתי נפרד למפרט זה‪.‬‬ ‫המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות‬ ‫המפרט הטכני הכללי בהוצאת משרדי הממשלה‪.‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫מפרטים והוראות של מחלקת אחזקה באוניברסיטת בן גוריון‪.‬‬ ‫תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( תשכ"ו ‪.1966‬‬ ‫הקף העבודה‪:‬‬ ‫העבודות הכלולות במכרז זה‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫שינויים ותוספות ללוח חשמל במתח נמוך ‪(400\230V) .‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫כבלי הזנה ומובילים )תעלות‪ ,‬סולמות‪ ,‬צנרת וכו'(‪.‬‬ ‫מערכת הארקות‪ ,‬הארקה שקטה ושנאים מבדילים‪.‬‬ ‫שינויים בנקודות ותוספת נקודות במעבדות קיימות‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫כל התשתיות יחוברו למערכות קיימות ופעילות בבניין‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫המזמין שומר לעצמו את הזכות‪:‬‬ ‫למסור לקבלן רק חלק מהעבודות‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫לפצל את העבודה בין מספר קבלנים‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫לספק חלק מהחומרים‪ ,‬גופי התאורה‪ ,‬המובילים הכבלים וכו'‪.‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו‪.‬‬ ‫לבצע את העבודה בשלבים‪.‬‬ ‫לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות‪.‬‬ ‫שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים‬ ‫בהצעת הקבלן‪.‬‬ ‫הקבלן ישלים את המתקנים שנמסרו לו לבצוע ואת כל העבודות‪ ,‬האביזרים‬ ‫‪24‬‬ ‫והציוד הדרושים להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכי המכרז ו‪/‬או‬ ‫בתכניות‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫תכניות עדות )‪:(AS MADE‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו‬ ‫לעומת התכנון המקורי‪.‬‬ ‫עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי‬ ‫שבוצע )תכניות עדות(‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב ‪.AUTOCAD -‬‬ ‫הקבלן ימסור למזמין ‪ 3‬סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות‪" :‬תכנית עדות‪ .‬הוכנה ע"י‬ ‫)‪ (.............‬בתאריך ‪".......‬‬ ‫מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו‪.‬‬ ‫הכנת תכניות עדות כלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫תאור המתקן‪:‬‬ ‫העבודה תבוצע באתר פעיל ומאוכלס‪ .‬הקבלן מחויב לשמור על המתקנים וחלקי‬ ‫א‪.‬‬ ‫המבנה הקיימים בכל אזורי העבודה ולהחזיר את המצב לקדמותו לשביעות רצון‬ ‫הלקוח‪ .‬הקבלן אחראי לשמור על כל חלק אחר של הבניין שעלול להיפגע‬ ‫כתוצאה מעבודתו‪.‬‬ ‫כל פגיעה בחלקי המבנה הקיים כתוצאה מעבודתו תתוקן מייד ע"ח הקבלן‬ ‫)קירות \מחיצות \רצפות צפות \ ריהוט וכד' (‬ ‫העבודה תבוצע בשלבים ובכפוף לאפשרויות הביצוע בבניין פעיל ומאוכלס‪ .‬ייתכן‬ ‫והעבודה תבוצע בשעות לילה וימי שישי או בשעות בלתי שגרתיות אחרות ומפוצלות‪.‬‬ ‫העבודות המתוארות לעיל ידרשו הפסקות חשמל מקומיות או כלליות לפרקי זמן‬ ‫שונים‪ .‬שלבי הביצוע של כל אחת מהעבודות יתוכננו באופן שמועד ביצוע הפסקת‬ ‫קצר‬ ‫החשמל יהיה מתואם מראש כך שיגרום להפרעה מזערית ומשך ההפסקה יהיה‬ ‫ככל האפשר‪.‬‬ ‫הקבלן יספק לו"ז משוער יחד עם הצעתו ‪,‬באחריות הקבלן לפרט את שלבי הביצוע‬ ‫בהתאם לתכנית הפעולה שיבחר ושתוגש לאישור הלקוח‪.‬‬ ‫הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד‪.‬‬ ‫העבודה המתוארת תבוצע במבנה חדש יחסית באוניברסיטת בן גוריון "בנין פיזיקה"‬ ‫ב‪.‬‬ ‫העבודות יבוצעו בבנין קיים עם מערכת חדשה עפ"י תכניות חשמל שהוכנו למטרה זו‪ .‬סדר‬ ‫עפ"י המתואר ברשימת ההערות‬ ‫העבודות‪ ,‬הערות כלליות ותאום עם קבלנים אחרים‬ ‫שבתכניות החשמל‪.‬‬ ‫מטרת הפרויקט להפריד את המעגלים של הצרכנים "הרגישים" מהמעגלים של‬ ‫ג‪.‬‬ ‫צרכנים "רועשים" באמצעות שנאי מבדל והארקה נפרדת‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫העבודה כוללת נקודות חדשות‪ ,‬שינוי נקודות קיימות והרחבת נקודות קיימות‪.‬‬ ‫הקבלן ייעשה שימוש בציוד ואביזרים זהים למותקן בבנין כולל שקעים‪,‬‬ ‫מפסקים‪ ,‬מקבצים‪ ,‬תעלות כבלים וציוד לוחות‪.‬‬ ‫חלק מהנקודות יחוברו למעגלים קיימים בתחום החדרים‪ .‬יתר הנקודות יחוברו‬ ‫למעגלים חדשים בלוחות קיימים ו‪/‬או חדשים‪.‬‬ ‫בכל מקום בו נדרש תוספת ציוד בלוח חשמל קיים‪ .‬המחיר כולל את העבודה‬ ‫ו‪.‬‬ ‫מהדקים‬ ‫להתקנת הציוד בלוח קיים‪ ,‬התקנה‪ ,‬חיווט‪ ,‬חיבור‪ ,‬שילוט חרוט‪ ,‬תעוד‪ ,‬הוספת‬ ‫התקנת הציוד עפ"י‬ ‫לכל מעגל וכולל פתיחת פתח בפנל והוספת פסי דין במידת הצורך‪.‬‬ ‫המתואר בתכנית החשמל‪ .‬כל המאמתי"ם להתקנה בלוח יהיו זהים לציוד הקיים ובעלי כושר‬ ‫ניתוק ‪ 10KA‬לפחות‪ .‬עבודות חיווט בלוחות‬ ‫החשמל יבוצעו ע"י יצרן הלוחות שביצע את‬ ‫המתקן "לוחות אורי"‪.‬‬ ‫באופן כללי לא מתוכננות עבודות פרוקים מיוחדות אולם ייתכן שידרשו פרוקים‬ ‫ז‪.‬‬ ‫מקומיים לצורך ביצוע שינוי נקודות קיימות או התאמת מתקנים קיימים למצב‬ ‫החדש‪ .‬כל הפרוקים במידה וידרשו כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם‬ ‫בנפרד‪ .‬כל החומר שיפורק יפונה מאתר למקום שיורה המזמין‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫עקרונות הטיפול‪:‬‬ ‫בידוד גלווני של מערכת החשמל "הרגישה" ממערכת החשמל הכללית‬ ‫)‪(1‬‬ ‫בבניין‪.‬‬ ‫הבידוד יבוצע באמצעות שנאי מבדל לכל מעבדה ומשותף לשקעים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫שיוגדרו בשדה החיוני‪ .‬השנאי מתוכנן להעביר את המתח בתדר ‪50HZ‬‬ ‫ולסנן מתחים בתדרים גבוהים‪.‬‬ ‫יצירת שדה חדש שיקרא "הארקה שקטה" וחיבור השקעים של‬ ‫)‪(3‬‬ ‫הצרכנים הרגישים בשדה זה‪.‬‬ ‫אספקת חשמל לשקעים בשדה "הארקה שקטה" בהתאם לצרכים של‬ ‫)‪(4‬‬ ‫כל מעבדה‪.‬‬ ‫חיבור הארקה נפרדת‪ ,‬שימוש באלקטרודות הארקה שהוכנו במסגרת‬ ‫)‪(5‬‬ ‫הקמת הבניין‪ ,‬הפרדת מוליכי הארקה שבוצעו לאלקטרודות והוספת‬ ‫אלקטרודות ע"פ הצורך‪.‬‬ ‫ביצוע שינויים בלוח החשמל לצורך יצירת שדה "הארקה שקטה"‬ ‫)‪(6‬‬ ‫וחיבור השנאי‪.‬‬ ‫שימוש בתשתיות קיימות לחיבור השקעים בשדה "הארקה שקטה"‪.‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫הוראות טכניות כלליות‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫כבלים ומוליכים‪ -‬קוים לנקודות חשמל יבוצעו ע"י כבלים ‪ N2XY‬בתוך מגשי רשת‪/‬תעלות קיר‬ ‫ו‪/‬או צינורות פלסטיים כפיפים חלקים‪ .‬יעשה שימוש ככל האפשר בתשתית קיימת‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫שילוט אביזרים‪:‬‬ ‫כל האביזרים‪ ,‬פסי הארקה‪ ,‬תעלות‪ ,‬כבלים ויתר הציוד החשמלי שיבוצע ישולטו‬ ‫)‪(1‬‬ ‫בשלטים חרוטים עם ציון מספר המעגל‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫כבלי הזנה ומוליכי הארקה ישולטו באמצעות סרטים דביקים מבודדים עם‬ ‫סימון במרחקים קבועים של עד ‪ 2‬מטר‪ .‬שילוט הכבלים בקצוות )כניסה‪ /‬יציאה‬ ‫מלוחות או‬ ‫פסי הארקה( ייעשה באמצעות שלט חרוט מחוזק לכבל עם אזיקון‪.‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫חיווט פנימי בלוחות‪ :‬ישולטו המהדקים בכניסה ובתוך הלוח עם דסקית‪ .‬כל‬ ‫המוליכים )מופע‪ ,‬אפס‪ ,‬הארקה ופיקוד המחוברים אל הלוח והפנימיים בתוך‬ ‫הלוח(‪ ,‬ישולטו בכל קצה של המוליך‪ ,‬באמצעות שרוולים פלסטיים מסומנים‪.‬‬ ‫סימונים למוליכי מעגלים ישאו את מספרי המעגלים וסימון המופע‪.‬‬ ‫שלטי הסימון‪ ,‬אם לא נדרש אחרת‪ ,‬יהיו עשויים מחומר פלסטי בעל ‪ 3‬שכבות‬ ‫)‪(4‬‬ ‫או‬ ‫)סנדוויץ( ועליהם חרוט נוסח הכתובות המופיע בתכניות לגבי כל מעגל ומכשיר‪,‬‬ ‫הנוסח אשר יפורט ברשימה שתסופק ע"י המפקח‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫השילוט הקיים בלוחות יעודכן בהתאם לשינויים‪.‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫עבודות השילוט כלולות במחיר העבודה ולא ישולם עבורן בנפרד‪ .‬אלא אם צויין‬ ‫)‪(6‬‬ ‫במפורש ברשימת הכמויות‪.‬‬ ‫חוטי משיכה‪ :‬הצינורות שיותקנו ע"י הקבלן כהכנה למערכות תקשורת יצוידו בחוטי משיכה‬ ‫מנילון שזור‪ .‬בקוטר ‪ 2‬מ"מ סיום החוט בקצה הצינור עם טבעת )קטע צינור(‬ ‫שתמנע "בריחת" החוט לתוך הצינור‪.‬‬ ‫העבודה תבוצע בתוך בניין פעיל בכל שעות היממה‪ .‬באחריות הקבלן לתאם עם נציג המזמין כל‬ ‫פעולה כגון ניתוק‪ /‬התקנות‪ /‬קידוחים‪ /‬פתיחת תקרות‪ /‬חפירות וכד'‪ .‬ייתכן שחלק מהעבודות‬ ‫ייעשו בשעות לא שגרתיות‪ ,‬הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד‪.‬‬ ‫חיבור חשמל לשדה הארקה שקטה יבוצע מלוח מעבדה קיים ע"י התקנת מפסקים בלוח הקיים‪.‬‬ ‫הנ"ל יבוצע ע"י חיווט לוחות מקצועי ובתאום עם נציג המזמין‪.‬‬ ‫חמרים וציוד‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫הצינורות יהיו מטפוס כבה מאליו‪ .‬הצינורות לחשמל יהיו בצבע ירוק‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫תיבות החבורים והמעבר להתקנה גלויה )עה"ט( יהיו מתוצרת ‪ . GEWISS‬אין להשתמש‬ ‫בקופסאות "מרירון"‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקופסאות לשקעים יתאימו לחיזוק השקע אל הקופסה באמצעות ברגים למניעת "שליפת" השקע‬ ‫מהקיר‪ /‬תעלה‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫האביזרים )שקעים‪ ,‬ומפסקי מאור( יהיו מתוצרת ‪) Bticino Light‬עה"ט‪ ,‬בתעלות ‪ PVC‬ותחה"ט(‬ ‫ה‪.‬‬ ‫תעלות ‪ PVC‬יהיו מתוצרת ‪ GGK-‬או ‪ ACKERMAN-‬של "מ‪.‬ד‪.‬ע" ע"פ הקיים באוניברסיטה‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫התמיכות )קונזולות( לתעלות הרשת יהיו מטיפוס תעשייתי כדוגמת‬ ‫‪ MFK‬או ש"ע בעל תקן מוכר ויתאימו לעומס המירבי של הסולם ‪ +‬הכבלים )לא‬ ‫ז‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫יתקבלו קונזולות עם ניטים(‪.‬‬ ‫כל החמרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים‬ ‫הישראלי‪.‬‬ ‫חמרים ואביזרים מתוצרת הארץ ישאו תו תקן ישראלי‪ .‬אביזרים מתוצרת חוץ ישאו‬ ‫תו של אחד או יותר מהתקנים הבאים‪.EC ,NEC ,UL ,VDE ,BS :‬‬ ‫על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החמרים והאביזרים שיש בדעתו להשתמש בהם‬ ‫‪27‬‬ ‫לאישור המפקח והמתכנן‪ .‬אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבנין אך אינו‬ ‫מהוה אישור לכל הציוד מאותה התוצרת‪ .‬כל אביזר או חומר שימצאו לקויים ו‪/‬או‬ ‫פסולים ו‪/‬או לא מתאימים יוחלפו ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו‪ .‬המפקח רשאי לדרוש‬ ‫החלפת אביזר שלא אושר מראש גם מבלי שיידרש לנמק את החלטתו ועל הקבלן יהיה‬ ‫לבצע את ההחלפה מייד ועל חשבונו‬ ‫‪.6‬‬ ‫תנאים מקומיים ומניעת תאונות‪:‬‬ ‫על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה‬ ‫א‪.‬‬ ‫ואפשרויות הביצוע במקום‪ .‬הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל‬ ‫ב‪.‬‬ ‫התנאים בנוגע למכשולים‪ ,‬קשיים בהתקנה וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל‬ ‫תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך‪.‬‬ ‫על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה ולמנוע‬ ‫בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה‬ ‫מעבודתו‪ .‬הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים‬ ‫כתוצאה מפעולותיו‪ ,‬מחדליו‪ ,‬עבודותיו וציודו בין אם יבוצע על ידו על ידי פועליו‪,‬‬ ‫שליחיו‪ ,‬באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כל שהוא‬ ‫‪.7‬‬ ‫מהעבודה‪.‬‬ ‫תאומים אישורים ובדיקות‪:‬‬ ‫על הקבלן לתאם את עבודתו עם נציג המזמין והמפקח בכל שלב ושלב‪ .‬על הקבלן להכין‬ ‫א‪.‬‬ ‫תכנית עבודה מפורטת ולהודיע מראש על מועדי הביצוע בכל מעבדה ומעבדה‪ .‬לא תוכר‬ ‫כל‬ ‫תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום ו‪/‬או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר‪.‬‬ ‫הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים‪ ,‬שרוולים‪ ,‬מעברים וכו' עבור קווי החשמל‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫בדיקות מקדימות‪ :‬לפני ביצוע ותוך כדי ביצוע יבצע הקבלן בדיקות מקדימות באמצעות‬ ‫ג‪.‬‬ ‫כלי מדידה ורישום לצורך בדיקת הנתונים הבאים‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫שיוך מעגלים לפי שימוש בפועל‪.‬‬ ‫חתכי כבלים ביחס להגנות קיימות‪.‬‬ ‫התנגדות בידוד מוליכים‪.‬‬ ‫לולאת תקלה ורציפות הארקות‪.‬‬ ‫זיהוי חיבורי הארקה משוחות קיימות ועד למעבדות ‪.‬‬ ‫זיהוי נקודת חיבור לפס השוואה ראשי לבניין מכל מעבדה‪.‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫הבדיקות הנ"ל יעשו לכל המוליכים‪ /‬יציאות‪ /‬כבלים‪ /‬הארקות וכד' בכל שדה המתוכנן‬ ‫לשינויים‪.‬‬ ‫עם השלמת העבודה‪ ,‬בכל שלב ביצוע בנפרד ולפי קצב החזרת המעבדות לשימוש‪ ,‬יזמין‬ ‫ד‪.‬‬ ‫הקבלן בדיקת מהנדס בודק למתקן שהקים ויתקן מיד כל ליקוי שהתגלה בבדיקה עד‬ ‫לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודק‪ .‬הבדיקה תבוצע לאחר כל שלב בעבודה המחייב חשמול לצורך התקדמות‬ ‫לשלב הבא‪.‬בדיקת הבודק תכלול‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫בדיקת בידוד המוליכים‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫בדיקת התנגדות לולאת התקלה ורציפות הארקה לשוחות‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫בדיקת חיבור המוליכים )פאזה‪ ,‬אפס והארקה(‪.‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫אופן התקנה‪ ,‬ביצוע והתאמתם לתקנים‪.‬‬ ‫בדיקת בודק מוסמך אינה באה במקום בדיקה ע"י המתכנן ו‪/‬או המפקח ו‪/‬או נציג‬ ‫המזמין ואינה פוטרת את הקבלן מבצוע כל התיקונים‪ ,‬שידרשו על ידם‪ .‬העבודה תחשב‬ ‫כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הבודק והן ע"י המתכנן והמזמין‪.‬‬ ‫העבודה תבוצע בתוך בניין פעיל בכל שעות היממה‪ .‬באחריות הקבלן לתאם עם נציג המזמין כל‬ ‫פעולה כגון ניתוק‪ /‬התקנות‪ /‬קידוחים‪ /‬פתיחת תקרות‪ /‬חפירות וכד'‪ .‬ייתכן שחלק מהעבודות‬ ‫ייעשו בשעות לא שגרתיות‪ ,‬הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד‪.‬‬ ‫הארקות‪:‬‬ ‫במסגרת העבודה תבוצע מערכת הארקה "שקטה" נפרדת מהארקת הבניין עבור כל מעבדה בנפרד‬ ‫א‪.‬‬ ‫באמצעות אלקטרודות בשוחות בתחום החצר וחיבורן לפס הארקות נפרד‪ .‬כל מוליכי הארקה‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫בדיקת התנגדות בין פס הארקות ראשי לבין פס הארקות בכל מעבדה‪.‬‬ ‫שקטה יחוברו לפס הארקות ייעודי זה‪.‬‬ ‫בנוסף למפורט לעיל יאריק הקבלן את כל הציוד המתכתי הקשור למתקני המדידה וציוד "רגיש"‬ ‫לפס הארקה שקטה ‪ ,‬הכל בהתאם דרישות התקנות‪ ,‬ובהתאם להוראות הבצוע בתכניות‪ .‬הקבלן‬ ‫אחראי להשלמת מערכת ההארקות כנדרש אפילו אם חלקים ממנה לא פורטו במסמכי המכרז‪.‬‬ ‫חיבור בין שוחות והוספת שוחות הארקה יבוצע בחצר צפונית של הבנין וכולל חפירות באזור‬ ‫מפותח‪ .‬באחריות הקבלן לשחזר את מצב הפיתוח לקדמותו לאחר גמר ביצוע שוחות וחפירות‪.‬‬ ‫לוחות חשמל‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫לכל מעבדה יבוצע שדה "הארקה שקטה" חדש שיחובר ללוח הראשי‪ .‬מבנה הלוח יהיה עשוי‬ ‫פנלים מודולרי להעמדה על רצפה או תלוי על הקיר‪ ,‬מותקן בתוך נישה‪ .‬פסי הצבירה יהיו בחלק‬ ‫העליון עם כיסוי פרספקס שקוף‪ .‬מהדקים‪ ,‬פסי האפס ופסי הארקה יהיו בתא נפרדים בחלק‬ ‫התחתון של הלוח מאחורי פנל נפרד‪.‬‬ ‫הלוח יבוצע ע"י יצרן הלוחות המקורי של הבניין "לוחות אורי"‪.‬‬ ‫כל המוליכים בלוח ישולטו כולל יציאות מפס"צ‪ ,‬כניסות לאביזרים כח‪ ,‬פיקוד וכו'‪.‬‬ ‫השילוט כלול במחיר מבנה הלוח ולא ישולם בנפרד ‪.‬‬ ‫הציוד בלוח החשמל יהיה מתוצרת זהה לציוד המותקן בלבד‪ .‬כל האביזרים מתוצרת אותו יצרן‪.‬‬ ‫המאמתי"ם יהיו בעלי כושר ניתוק של ‪ 15KA‬בקצר עפ"י תקן ישראלי ‪ 745‬ותקן בנלאומי ‪- 947‬‬ ‫‪ .IEC‬המאמת"ים יצוידו בדגלון בחזית המאמ"ת לחיווי ויזואלי של מצב המאמ"ת‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הוראות כלליות לבניית הלוח‪:‬‬ ‫לוח החבורים יבנה בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החבורים‬ ‫)‪(1‬‬ ‫שבתכניות‪.‬‬ ‫מידות הלוח תהינה מתאימות לצרכי האביזרים הדרושים כמפורט בכתב הכמויות ועוד‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מקום שמור ‪.30%‬‬ ‫התרשימים שבתכנית באים לציין את סידור הלוח עקרונית בלבד‪ ,‬תכנית‬ ‫‪29‬‬ ‫מפורטת עם ציון התוצרת של כל אחד מהאלמנטים המורכבים עליו ומידות‬ ‫)‪(3‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫הלוח תעובד על ידי היצרן ותוגש לאישור היועץ לפני תחילת העבודה‪.‬‬ ‫רק לאחר אישור התוכניות רשאי היצרן לגשת לבצוע הלוח‪ .‬עם גמר הביצוע‬ ‫ימסרו ‪ 3‬עותקים של התוכניות הנ"ל‪.‬‬ ‫הלוח יכלול פסי צבירה לפאזות‪ ,‬אפס והארקה עבור כל שדה בנפרד עם ברגים ודיסקיות‬ ‫פליז בורג נפרד לכל מוליך‪ .‬כל המעגלים ומוליכי הפקוד יצוידו במהדקים‪.‬‬ ‫כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדביץ חרוטים שיחוברו לפנלים‬ ‫ודלתות ע"י ברגים או מסמרות )לא דבק(‪ .‬בנוסף לשלוט יש לסמן את כל‬ ‫האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע בתכנית‪.‬‬ ‫צבעי השלטים יהיו עפ"י הגדרות המזמין‪.‬‬ ‫כל המוליכים בלוח ישולטו באמצעות דגלון בשני הקצוות כולל מוליכי פיקוד‪ ,‬כח‪ ,‬הזנות‬ ‫ויציאות כולל חיבורים לפס"צ וחיבורים לאביזרים‪.‬‬ ‫הפנלים יחוזקו באמצעות ברגים בעלי ראש גדול לסגירה בחצי סיבוב עם‬ ‫אבטחה המונעת שחרור הבורג מהפנל‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫אחריות‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות והן‬ ‫ע"י המתכנן והמפקח‪.‬‬ ‫תקופת האחריות היא ‪ 24‬חודש מתאריך הנ"ל‪.‬‬ ‫הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים‬ ‫וכבלים שסיפק‪.‬‬ ‫כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל‬ ‫חשבונו‪ .‬תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך ‪ 24‬חודשים מיום ההחלפה‪.‬‬ ‫הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת‬ ‫האחריות‪.‬‬ ‫אופני מדידה‪:‬‬ ‫ההתחשבות עם תנאי הצעה‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים המוצגים בכל התנאים‬ ‫המפורטים במפרט ובתכניות‪ .‬המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים גם את ערך כל ההוצאות‬ ‫הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים‪ ,‬על כל‬ ‫פרטיהם‪ .‬אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי‬ ‫מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו‪/‬או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור‬ ‫העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה‪ .‬כל התנאים הכללים המצוינים במסמך זה‪ ,‬באים להשלים‬ ‫האמור בפרקים המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין משרדית‪ ,‬המתייחסים‬ ‫לאופני המדידה והמחירים‪.‬‬ ‫בכל סעיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל עבודות הלוואי והחומרים‬ ‫הדרושים לביצוע העבודה‪ ,‬פרט לציוד או חומרים שצוינו במפורש באותו סעיף שהם באספקת‬ ‫המזמין‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫מחירי העבודות כוללים את ערך כל הייצור‪ ,‬האספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬התקנה‪ ,‬חיבור וכו'‬ ‫וגם את ההוצאות לצביעה ‪ ,‬בדיקות תיקונים‪ ,‬מבחני אטימות‪ ,‬שילוט‪ ,‬סימון‪ ,‬הכנת חישובים‬ ‫כמפורט ותכניות על סוגיהן‪ ,‬כולל תכניות בית מלאכה‪ ,‬תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות עדות‪.‬‬ ‫מחירי היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל‬ ‫המקרים ובכל התנאים‪ .‬בין אם עבודות נעשות ברציפות ו‪/‬או בשלבים‪ ,‬באורכים ניכרים ו‪/‬או‬ ‫בקטעים קצרים‪ ,‬בכמויות גדולות ו‪/‬או בחתיכות בודדות‪.‬‬ ‫לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פיצוי בגין‪ :‬פיצול העבודה‪ ,‬הפסקות או‬ ‫הפרעות לביצוע‪ ,‬בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה‪ ,‬שנויים בכמויות‪.‬‬ ‫רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים‬ ‫הבאים‪:‬‬ ‫כל הבדיקות לרבות‪ :‬מכשירי בדיקה ומדידה‪ ,‬יומן הבדיקות‪ ,‬הפעלת‬ ‫)‪(1‬‬ ‫המתקנים‪ ,‬כולל גם בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים או הטכניון‪.‬‬ ‫התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫ט‪.‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫סימון זיהוי ושלטים לכל האביזרים‪ ,‬הלוחות ‪ ,‬תיבות המעבר והסתעפות‪,‬‬ ‫סימון לכבלים‪.‬‬ ‫פיזור ציוד ואיסוף עודפים‪ ,‬סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות‬ ‫)‪(5‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫הסתעפות‪.‬‬ ‫הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'‪.‬‬ ‫כל החבורים החשמליים והמכניים של הציוד המותקן‪.‬‬ ‫תיקוני צבע‪ ,‬אטימות וחיזוקים‪.‬‬ ‫הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות באומדנה‪ .‬הקבלן אחראי לקביעת הכמויות‬ ‫המדויקות של ציוד‪ ,‬אביזרים וחמרים שידרשו לבצוע העבודה‪.‬‬ ‫העבודה תימדד עם השלמתה‪,‬נטו ללא כל תוספת עבור פחת‪,‬שאריות או חמרים‬ ‫שנפסלו‪ .‬מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר‬ ‫כגון‪ :‬ברגים‪ ,‬שלות‪ ,‬מהדקים‪ ,‬כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד‪.‬‬ ‫מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה‪ .‬על הקבלן להגיש ניתוח מחירים‬ ‫מפורט לכל דרישת תשלום חריגה‪.‬‬ ‫העבודה בעיקרה תימדד לפי נקודות‪:‬‬ ‫כללי‪ :‬מחיר הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל וכן את קופסאות‬ ‫ההסתעפות והאביזר הסופי ‪ .‬לא תשולם כל תוספת בגין שימוש בצינור לא דליק‪ ,‬או‬ ‫צינור פלסטי קשיח‪ .‬גם חציבות וכסוי הצנרת בבטון )במידה וידרשו( כלולים במחיר‬ ‫הנקודה ולא תשולם עבורם כל תוספת‪ .‬תעלות כבלים ישולמו בנפרד‪.‬‬ ‫כל האביזרים יהיו מסוג‬ ‫‪.bticino- light‬‬ ‫כל השקעים המחוברים להארקה שקטה יהיו בצבע כחול‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫נקודת חיבור קיר שקע יחיד ממעגל קיים במקבץ סמוך‪ :‬ע"י כבל ‪ 3X2.5 N2XY‬בצינור מריכף ‪16‬‬ ‫מ"מ או בתעלה הסתעפות ממעגל קיים במקבץ סמוך‪ .‬סיום בשקע חד פאזי ‪ 16A‬בצבע כחול‬ ‫תחה"ט‪ ,‬או עה"ט או משולב בתעלת כבלים‪.‬‬ ‫נקודת חיבור קיר שני שקעים ממעגל קיים סמוך‪ :‬ע"י כבל ‪ 3x2.5 N2XY‬בצינור ‪ 16‬מ"מ או‬ ‫בתעלה הסתעפות ממעגל קיים במקבץ סמוך‪ ,‬סיום בשני שקעים כנ"ל‪.‬‬ ‫נקודת חיבור קיר מקבץ שלושה שקעים‪ :‬ע"י כבל ‪ 3x2.5 N2XY‬בצינור ‪ 16‬מ"מ או‬ ‫בתעלה מהלוח ועד לנקודה‪ .‬סיום ע"י שלושה שקעים בצבע כחול עה"ט או תחה"ט או‬ ‫משולבים בתעלה‪.‬‬ ‫תאריך____________________ חתימת הקבלן __________________________‬ ‫‪32‬‬ ‫כתב כמויות‬ ‫‪33‬‬ ‫עודכן ‪ 4 -‬יולי‪2011 ,‬‬ ‫נספח ביטחון ‪ -‬לקבלנים‬ ‫פרטי הקבלן‪:‬‬ ‫שם משפחה ‪ +‬פרטי‬ ‫טלפונים‪:‬‬ ‫תקופת העסקה‪:‬‬ ‫מתאריך‪:‬‬ ‫חברה‬ ‫שם חברה‬ ‫ת‪.‬ז‪.‬‬ ‫סלולארי‬ ‫פקס‬ ‫כתובת חברה‬ ‫עד תאריך‪:‬‬ ‫פרויקט‬ ‫התחייבות‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫הנני מתחייב להישמע להוראות עובדי מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן גוריון כל עוד‬ ‫אני נמצא בשטח האוניברסיטה ו‪/‬או מבצע עבודה עבורה‪.‬‬ ‫הנני מתחייב לנהוג בהתאם לנוהלי הביטחון של האוניברסיטה כפי שיקבע מעת לעת‬ ‫ושיועברו לידיעתי‪.‬‬ ‫הנני מתחייב להגיע למחלקת הביטחון לקבלת תדריך ביטחון טרום תחילת עבודתי‪.‬‬ ‫הנני מתחייב להעביר הנחייה זו לכל עובד שלי או מי מטעמי אשר יגיע לשטח‬ ‫האוניברסיטה‪ .‬הפרה של התחייבות זו על ידי מי מעובדי ו‪/‬או מי מטעמי תחשב הפרה של‬ ‫התחייבותי בהתאם לנספח זה‪.‬‬ ‫הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר‪ ,‬בשטח מתקני אוניברסיטת בן‪-‬גוריון‬ ‫ובפרויקטים הנעשים מטעמה‪.‬‬ ‫הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪) ,‬מהרשות הפלסטינית‬ ‫ו‪/‬או ממדינות זרות אחרות(‪ ,‬ללא יידוע מוקדם של לפחות ‪ 10‬ימים מראש למחלקת‬ ‫הביטחון וקבלת אישור בכתב לכך‪.‬‬ ‫הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪) ,‬מהרשות הפלסטינית‬ ‫ו‪/‬או ממדינות זרות אחרות(‪ ,‬השוהים בארץ שלא כחוק‪.‬‬ ‫במידה והעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪ ,‬אני מתחייב כי לכל אחד מהם יהיה‬ ‫היתר עבודה אישי כנדרש בחוק בתוקף ולענף הספציפי בו יועסק‪.‬‬ ‫לא יינתנו אישורי כניסה לרכבים מהרשות הפלסטינית למתקני אוניברסיטת בן גוריון‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪2‬‬ ‫‪34‬‬ ‫הגבלות‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫לא יונפקו אישורי כניסה לרכבים לקמפוס אלא על פי המפורט מטה‪ ,‬באישור מחלקת‬ ‫הביטחון ובתנאי שיחנו בתוך שטח אתר הבנייה‪:‬‬ ‫א‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה קבועים לניהול הפרויקט‪.‬‬ ‫ב‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה קבועים לקבלן הראשי‪.‬‬ ‫ג‪ .‬יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬תקופת האישורים הקבועים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי ‪.‬צורך‪.‬‬ ‫קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימה על נספח זה‪.‬‬ ‫רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקת‪/‬טעינת ציוד בלבד וזאת לאחר‬ ‫שהוסדר להם אישור כניסה יומי חד פעמי על ידי נציג אגף פיתוח ולוגיסטיקה‪.‬‬ ‫עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תווית חנייה לחניית מרכז הספורט‪ ,‬תוקף התו לשנה‬ ‫בלבד‪ ,‬עלות התו תפורסם בתחילת כל שנה וצפויה לשינוי בהתאם להחלטת הנהלת‬ ‫האוניברסיטה‪.‬‬ ‫חתימת הקבלן‬ ‫תאריך‬ ‫לשימוש פנימי ‪ -‬העתק של מסמך זה ישלח למחלקת הביטחון בפקס ‪.08-6472911‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫פרסלר נפתלי‬ ‫רמ"ד אבטחה פיזית‪.‬‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪2‬‬ ‫‪35‬‬ ‫אוניברסיטתבןגוריוןבנגב‪156‬‬ ‫הממונהעלהבטיחותכו'בסיוןתשנ"ט‬ ‫הקריההחדשהבניין‪34‬חדר‪10.6.99112‬‬ ‫טלפון‪6461550‬פקס‪6472959:‬‬ ‫ת‪.‬ד‪653.‬מיקוד‪84105‬בארשבע‬ ‫‬ ‫לכבוד‬ ‫נספחלהזמנתעבודה‬ ‫_____________________‬ ‫‬ ‫_____________________‬ ‫‬ ‫‬ ‫הוראותבטיחותלקבלניחוץ‬ ‫‬ ‫‬ ‫מבוא‪:‬‬ ‫‬ ‫‪.1‬דרישותהבטיחותהמובאותלהלןמחייבותאתהקבלן‪,‬עובדיוואתקבלני‬ ‫המשנהשלו‪,‬וכןאתספקיוהמבצעיםאתהעבודהבאתרכלעודהעבודה‬ ‫לאנמסרהלמזמיןלשביעותרצונו‪.‬‬ ‫דרישותבטיחותאלומתיחסותלעובדים‪,‬לשיטותעבודהודרכיביצועה‪,‬‬ ‫לציודהעבודהולחומרים‪,‬כוללפסולת‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.2‬דרישותבטיחותהנ"להינןבנוסףלהוראותהחוקיםוהתקנותבדברבטיחות ‬ ‫בעבודותבניהוהקבלןיבטיחקיוםתקנותהבטיחותבעבודה)עבודותבניה(; ‬ ‫עובדיהקבלןימלאואחריהוראותהחוקיםוהתקנותבקפדנותמוחלטת‪.‬‬ ‫‬ ‫הקבלןירשםבמשרדהעבודה‪-‬מחלקתהפיקוחעלהעבודהכמבצע‬ ‫עבודותבניה‪.‬‬ ‫‬ ‫כללי‪:‬‬ ‫‬ ‫‪.3‬כלהעבודותתבוצענהבפיקוחוהישירשלמנהלעבודהבעלנסיוןרב‬ ‫שימצאבמקוםהעבודהבמשךכלזמןביצועהעבודה‪,‬שמו‪,‬כתובתוומס'‬ ‫הטלפוןירשמועלשלטנראהלעיןבמקוםהעבודה‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.4‬איןלהשאירבגמריוםעבודהסולמותעומדים‪.‬הקבלןאוב"כיבטיחאת‬ ‫השכבתםבמקוםנעול‪,‬אונעילתםבשרשרתומנעול‪,‬אושיגדראת‬ ‫הגישהאליהם‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.5‬הקבלןידאגלאחסנתכלהחומריםהרחקממעבריםולסידורםהבטוח‬ ‫אשרימנעאתהתמוטטותערימותיהםוגידורםלמניעתגישהאליהם‪.‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪36‬‬ ‫איןלנסרלוחותוצינורותאסבסטבשטחיהאוניברסיטה!‬ ‫‬ ‫עבודותחפירה‪:‬‬ ‫‬ ‫‪.6‬הקבלןיתקיןגידורמסביבומעבריםמגודריםמעללתעלותוחפירותבצורה‬ ‫שתמנענפילהאלתוךהתעלהוהחפירה‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.7‬הקבלןיציגשלטיאזהרהמתאימיםסביבלחפירותולידמעבריםוגידורים‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.8‬הקבלןיבטיחאתמניעתהתמוטטותןשלהחפירותע"ידפוןמתאים‪.‬‬ ‫הדפוןיעשהבכלהחפירותשעומקןעולהעל‪1.20‬מטר‪.‬עשיתהדפון‬ ‫הינהחובהמוחלטת‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.9‬הקבלןינקוטבאמצעיםמתאימיםלתמיכתהמבניםשלידהחפירות‪,‬באם‬ ‫קיימתלגביהםסכנתהתמוטטות‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.10‬מנהלהעבודהיבדוקכלבוקר‪,‬לפניהתחלתהעבודהאוהלימודים)מה‬ ‫שקודם(אתיציבותהחפירות‪,‬הגידוריםוהמעבריםוידאגלתיקוןמידי‬ ‫לכלהליקוייםשיתגלו‪.‬מנהלהעבודהיחזורויבדוקאתהנ"לבאםתחול‬ ‫הפסקהבעבודהבמשךהיום‪,‬מסיבתמזגהאויר‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.11‬באםחלההפסקהבעבודהתערךבדיקהשבועית)אופחות(למצב‬ ‫החפירות‪,‬ע"יהקבלן‪.‬תוצאותהבדיקותוהתיקוניםשנערכוירשמו‬ ‫בפנקסהעבודהכחוק‪.‬‬ ‫‬ ‫עבודותפיצוצים‪:‬‬ ‫‬ ‫‪.12‬השימושבחומרינפץאסורבהחלטבשעותהלימודים‪,‬אובזמןשעובדי‬ ‫האוניברסיטההמדעייםוהטכנייםנמצאיםבמבניםהמרוחקיםפחות‬ ‫מ‪-100‬מ'ממקוםהפיצוץ‪.‬המועדהמדויקלעריכתהפיצוציםיקבע‬ ‫בתאוםעםהנהלתהמוסד‪,‬ב"כמחלקתאחזקה‪,‬מח'הבטחון‪ ,‬‬ ‫יח'הבטיחותודווחעלכךירשםבכתב‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.13‬השימושבחומרינפץיעשהבפיקוחוובנוכחותושל"הממונהעלפיצוצים"‬ ‫שאושרלשםכךע"ימשרדהעבודה‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.14‬חומרינפץיובאולמקוםבארגזיםמאושריםע"ימשרדהעבודהקרובלשעת‬ ‫הפיצוץויוחזקובמקוםמיוחד‪,‬מרוחקממעברבניאדם‪.‬הארגזיםיהיונעולים‬ ‫ותחתשמירהמתמדת‪.‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‬ ‫‪.15‬איןלאחסןכלחומרינפץבאתר‪,‬ישלהביאאליורקאתהכמויותהדרושות‬ ‫לאותויוםעצמו‪.‬בתוםיוםהעבודהיועברועודפיחומריהנפץלמקוםשאושר‬ ‫לשםכךע"ימשרדהעבודה‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.16‬הקבלןאוב"כיבטיחאתכיסוייםשלחוריטעינתחומריהנפץכך‪,‬כיימנעוהעפת‬ ‫‪37‬‬ ‫אבניםבזמןהפיצוץבמידההיכולהלסכןאדםאורכוש‪.‬‬ ‫‬ ‫מכונותוציודמבניאחר‬ ‫‬ ‫‪.17‬הקבלןיבטיחגידורמתאיםשלכלחלקמסוכןשלהמכונה‪,‬המתקןוהכלי‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.18‬הקבלןיבטיחכילכלכליטעוןבדיקהשלבודקמוסמךתהיהתעודהמתאימה‬ ‫בעלתתוקף‪,‬שתוחזקבשטחהעבודה‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.19‬הקבלןימנעהעברתכליהרמהעםזרועותמעללשטחיםבלתימגודריםדרכם‬ ‫עלוליםבניאדםלעבוראולהמצא‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.20‬הקבלןידאגלפירוקכלהחוטיםנושאיזרםחשמלשבתוך‪,‬מעלומתחתלשטח‬ ‫העבודה‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.21‬הקבלןיבטיחאתנעילתםשלהכליםבצורהשתמנעאפשרותהפעלתםע"י‬ ‫אדםבלתימוסמךלכך‪.‬השארתםאחרישעותהעבודהובהפסקותבמצב‬ ‫אשראינועלוללסכןעובדיםועוברים‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.22‬השימושבעגורניםיעשהרקתחתהשגחתושלמנהלעבודהמנוסהועלידי‬ ‫מפעיליםמנוסיםומאושריםע"ימשרדהעבודה‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.23‬הקבלןיבטיחכימסילותהעגורניםתהיינהיציבותומאוזנותעלמנתלמנוע‬ ‫שקיעותונטיותשלהעגורן‪.‬המסילותתונחנהעלפניאדמה"טבעית"‬ ‫ויציבהוהןתגודרנהבפניהתקרבותזרים‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.24‬העבודהבעגורןתופסקבזמןסערתרוחותהעלולהלסכןאתיציבותהעגורן‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.25‬בעתהפסקתהעבודה)מסיבתמזגאויר‪,‬אותוםיוםהעבודה(יוצבהעגורן‬ ‫במקוםבטוחויעוגןבצורהשתמנעאתהתמוטטותוואתהזזתו‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.26‬הקבלןיבטיחכיכבליהחשמלהמוביליםזרםלעגורןיובטחומפניפגיעה‬ ‫"מכנית"מגופיםעוברים‪,‬נופלים‪,‬בולטיםוכו'‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.27‬מפסיקיהזרםשלהעגורןוכןהתקעיםוהשקעיםיהיוסגוריםבארונותמיוחדים‬ ‫‬ ‫‬ ‫עבודותהריסה‪:‬‬ ‫‬ ‫‪.28‬כלעבודותההריסהתבוצענהרקתחתהשגחתוהישירהוהרצופהשלמנהל‬ ‫עבודההמנוסההיטבבעבודותמסוגזה‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.29‬שוםעבודתהריסהלאתיעשהבזמןהלימודיםאוהעבודהבמוסד‪,‬אלאאם‬ ‫גודרושטחיההריסהע"יגידוריםבגובהמתאיםשימנעונפילהשלחלק‬ ‫מההריסהמעברלשטחהמגודר‪.‬‬ ‫‬ ‫‪38‬‬ ‫‪.30‬הקבלןיבטיחאתהמבניםאוחלקיהםהעומדיםלהריסהנגדהתמוטטות‬ ‫לפני‪,‬בזמןואחריביצועההריסה‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.31‬הקבלןיוודאבאמצעותמחלקתהאחזקהובכתבכיכלחוטיהחשמלבמבנים‬ ‫העומדיםלהריסהינותקולפניהתחלתפעולותההריסהוכןינותקוכנ"לכל‬ ‫צנורותמיביוב‪,‬גזוכו'‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.32‬הקבלןאוב"כיציגשלטיאזהרהמתאימיםלידמקומותטעוניהריסהוהרוסים‪.‬‬ ‫‬ ‫פיגומים‬ ‫‬ ‫‪.33‬הקבלןאוב"כיבטיחכיהפיגומיםיוקמובאתרבהתאםלחוקע"יעובדמוסמך‬ ‫לכךויוחזקוהיטבמשךכלזמןקיומם‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.34‬הקבלןיקיםגידורמתאיםמתחתלפיגומיםאולידם‪,‬אשרימנעבצורהיעילה‬ ‫כלעליהאוהתקרבותלפיגוםע"יזרים‪.‬‬ ‫‬ ‫גידורים‬ ‫‬ ‫‪.35‬כדילמנועאפשרותפגיעהמנפילתחומריםמהפיגומיםיתקיןהקבלןגידור‬ ‫מתאיםמלוחותעץמלאיםבמרחק‪3‬מטרמהפיגום‪.‬במקרהשאיןזהברביצוע‪,‬‬ ‫ישלהתקיןגגוןלידהפיגומיםברוחב‪2‬מטרלפחותובגובה‪3‬מטרמהקרקע‪,‬‬ ‫עליוניצבהפיגום‪.‬הגגוןיעשהבשיפועכלפיהפיגוםויגודרבמעקהמלאבגובה‬ ‫‪1‬מטרלפחות‪.‬הגגוןיבנהבצורהובחוזקשימנעאתהתמוטותומפגיעתגופים‬ ‫נופלים‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.36‬הקבלןיבטיחויגדראתשטחיהעבודהבצורהשתמנעגישהלכלאישמחוץ‬ ‫לאלההעובדיםבאתר‪,‬עלידיגדרקשיחה‪,‬לוחותעץאופחבגובהאדם‪ .‬‬ ‫‬ ‫‪.37‬באםמקימיםקומותנוספותאומבניםנוספיםבבניןקיים‪,‬יקיםהקבלןגידורים‬ ‫עלהקרקעמסביבלבניןהקייםכדילמנועגישהופגיעותמגופיםנופליםמהבנין‪,‬‬ ‫כנדרשבסעיף‪35‬לעיל‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.38‬הגידוריםאוהגגותהנ"ללאיוסרואלאעםגמרהבניהאוהעדרכלאפשרות‬ ‫שלנפילתחומריםמהבנין‪,‬מהגובה‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.39‬הגישותלחדריהמדרגותבבניןהמוקםתצוידנהע"יהקבלןבדלתותגידור‬ ‫הסגורותבזמןהעבודהותינעלהבתוםיוםהעבודה‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.40‬חדריהמדרגותכנ"לוכלהמרפסותוהפתחיםבקירותהקומותהשונות‪,‬יגודרו‬ ‫ע"יהקבלןבגידוריםמתאימיםעלידו‪,‬מידעםהקמתם‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.41‬הקבלןיתקיןכיסוייציבומתאיםאוגידורלחפירותאובורותאופתחיםאחרים‬ ‫בחוץובתוךהבניןשעומקם‪0.2‬מטראויותר‪,‬אשרימנענפילהלתוכם‪.‬לקודחי‬ ‫כלונסאותיתקיןהקבלןמכסיםמתאימיםמידעםגמרהקידוח‪.‬‬ ‫‬ ‫‪39‬‬ ‫פסולת‬ ‫‬ ‫‪.42‬איןלזרוקחומריםאופסולתממפלסלמפלסאחר‪.‬הקבלןיבטיחלמטרהזו‬ ‫אמצעיםמתאימיםכגון‪:‬מעליותאושקתותסגורות‪.‬הגישהלמעליותאו‬ ‫לשקתותתוגדרע"יהקבלןבצורהשתמנעגישהאליהןלאנשיםשאינםמוסמכים‬ ‫לכך‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.43‬אתרהעבודהיהיהנקימכלפסולת‪,‬מסמריםאוכלמכשוליםאחרים‪.‬חוטי‬ ‫הקשירהיקוצצועדגובהשל‪2‬מטרוכלברזל)אוקרש(בולטיכופף)יחתך(‬ ‫עדלגובהשל‪2‬מטרמעלפניהקרקעאוהמעבר‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.44‬הקבלןישתדללמנועהווצרותאבקבשטחהבניה‪,‬הפסולתתרוכזבמקוםמגודר‬ ‫אומיכלפסולתהמונעפיזורותסולקבהקדם‪.‬‬ ‫‬ ‫מניעתשריפות‬ ‫‬ ‫‪.45‬הקבלןיתקיןאמצעיכיבויאשמתאימיםבאתרהעבודהויבטיחאתהימצאותם‬ ‫במקוםשלעובדיםהמאומניםבשימושבציוד‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.46‬הקבלןינקטבאמצעיםמוגבריםלמניעתשריפות)גישהלמיכלזפתחםולמקומות‬ ‫חימוםזפתוכדו'(‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.47‬חימוםזפתיעשהבמרחקשל‪6‬מטרלפחותמכלמעבראומקוםהמצאותם‬ ‫האפשרישלבניאדם‪,‬וכןמכלמקוםבונמצאים)מאוחסנים(חומריםדליקים‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.48‬הקבלןיבטיחבאמצעיםיעיליםובטוחיםלמניעתגלישתזפתחםממיכלו‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.49‬חלאיסורלהבעיראשבאמצעותצמיגים‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.50‬הקבלןיבטיחכיכלעבודותבחום‪:‬ריתוך‪,‬חיתוךאוטוגןאוחשמליבוצעואך‬ ‫ורקע"ירתכיםמקצועייםבעלינסיון‪.‬‬ ‫לפניובעתעבודותהריתוך‪,‬ישגיחהקבלןאומישנתמנהעלידולתפקידזה‪,‬‬ ‫כישוםחומרבעיראשרבסביבהלאידלקבעקבותפעולותריתוךומאידך‬ ‫באםידלקלמרותאמצעיהבטיחותכאמורלעילידאגכיבמקוםיוחזקציוד‬ ‫כיבוימספיקומתאים‪,‬וימצאצוותמספקלהפעלותוהיעילה‪,‬ולכיבוימלא‬ ‫שלהאש‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.51‬עבודותבחוםבתוךמבנהקייםתעשנהבהתאםלנספחהמצורף‪-‬נוהלביצוע‬ ‫עבודותבחום‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.52‬עבודותעםמכשירימדידהבעליקרןלייזריעשובצורהשתבטיחשלא ‬ ‫יפגעוהעובדיםועובריםושבים‪ .‬‬ ‫‬ ‫‪.53‬עבודותהמחייבותשימושבציודפולטיקרינהרדיואקטיביתכגון‪:‬צילומי ‬ ‫רדיו‪-‬גרפיהמחייבותתאוםמראשואישורבכתבמאחראיבטיחות ‬ ‫קרינה‪,‬מררפיסרברו)טל'‪ .(6461314‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‬ ‫‪.54‬לפניתחילתהעבודהבפועלעלהקבלןלקבלאישורבכתבלאחרהדרכה ‬ ‫בסיסיתמיחידתהבטיחות‪.‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫בברכה‪,‬‬ ‫אלכסשקאף‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ממ"חבטיחות‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪60-81/6‬‬ ‫מסמך‪56‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪41‬‬ ‫הרינימאשרקבלת"הוראותבטיחותלקבלניחוץ"באוניברסיטהמס'‪56‬‬ ‫דפים‪118-124‬ומתחייבלמלאאחריהן‪,‬במלואם‪.‬‬ ‫‬ ‫הננימסכיםמראשלהפסקתעבודתיועבודתעובדיי‪,‬באםלאימולאודרישותהבטיחות‪.‬‬ ‫‬ ‫הננימוותרעלתביעהלפיצוישיגרמוליעקבהפסקתעבודהזו‪.‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫שםפרטיומשפחה‪_____________________________:‬‬ ‫‬ ‫כתובת‪_________________________________________:‬‬ ‫‬ ‫חתימהוחותמת‪________________________________:‬‬ ‫‬ ‫תאריך‪________________:‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫נספח‪:‬סדרפעולותבטיחותלקבלן‬ ‫נוהלביצועעבודהבחום)‪(45‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪42‬‬ ‫אוניברסיטתבןגוריוןבנגב‬ ‫הממונהעלהבטיחותתאריך‪________:‬‬ ‫הקריההחדשהבניין‪34‬חדר‪112‬‬ ‫טלפון‪6461550‬פקס‪6472959:‬‬ ‫ת‪.‬ד‪653.‬מיקוד‪84105‬בארשבע‬ ‫‬ ‫לכבוד‬ ‫_____________________‬ ‫_____________________‬ ‫‬ ‫‬ ‫הנדון‪:‬סדרפעילות)בטיחות(לקבלן‪.‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪.1‬החתמתהקבלןעלהוראותהבטיחותואחריותולשטחהמגודר)נספחב'(‪.‬‬ ‫‪.2‬גידורושילוט)בהתאםלחוק(בגדרקשיחהעץאופחבגובה‪2‬מ'‪.‬‬ ‫‪.3‬שםהאחראיבשטח‪,‬עלגבישלטהקבלן‪.‬‬ ‫‪.4‬מינוימנהלעבודהורישומובמשרדהעבודהבאר‪-‬שבע‪.‬‬ ‫‪.5‬תוכניתעבודהויומןעבודה)התחלתעבודה‪,‬הכנסתחומר‪,‬הבערתאש‬ ‫וכו'(‪.‬‬ ‫‪.6‬מקוםאיחסוןחומרגלםבתוךהשטחהמגודר‪.‬‬ ‫‪.7‬הספקתהחשמל‪-‬באישורבכתבממהנדסהחשמלשלמחלקתאחזקה‬ ‫באוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪.8‬עבודותחפירהוהריסהמחייבותאישורבכתבממח'אחזקהשל‬ ‫האוניברסיטה)ניתוקמערכות‪:‬חשמלגזמיםוכו'(‪.‬‬ ‫‪.9‬מקוםלשפיכתפסולת‪-‬מיכליםסגוריםבתוךהשטחהמגודרופינוי‬ ‫הפסולתמקומותעליונותבאמצעותמרזווים‪,‬למניעתפיזור‪.‬‬ ‫‪.10‬תעודתבודקמוסמךלכננותוקומפרסורים‪,‬בתוקף‪,‬באתר‪.‬‬ ‫‪.11‬ציודמגןאישילעובדיםבהתאםלחוק)נעליים‪,‬כובעיםוכו'(ע"י‬ ‫ובאחריותהקבלן‪.‬‬ ‫‪.12‬סולמותתיקנייםותקינים‪.‬‬ ‫‪.13‬נקיוןמסביבלשטחהמגודר‪.‬‬ ‫‪.14‬בקורתיומיתשלמנהלעבודהמוסמך‪.‬‬ ‫‪.15‬הורדתהגידורונקיוןהשטחלאחרגמרהעבודה‪.‬‬ ‫‪.16‬סנקציותעלהקבלןעקבאימילויהוראותהבטיחותוהבטחוןשל‬ ‫הגורמיםהמוסמכיםשלהאוניברסיטה‪.‬‬ ‫בברכה‪,‬‬ ‫נספחים‪:‬א‪.‬הוראותבטיחותלקבלניחוץ‬ ‫ב‪.‬נוהלביצועעבודותבחום)‪(45‬אלכסשקאף‬ ‫ממ"חבטיחות‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪43‬‬ ‫אוניברסיטתבןגוריוןבנגב‪9445‬‬ ‫הממונהעלהבטיחות‬ ‫הקריההחדשהבניין‪C21‬חדר‪112‬תאריך‪____________:‬‬ ‫טלפון‪6461550‬פקס‪6472959:‬‬ ‫ת‪.‬ד‪653.‬מיקוד‪84105‬בארשבע‬ ‫‬ ‫לכבוד‬ ‫________________‬ ‫‬ ‫________________‬ ‫‬ ‫הנדון‪:‬נוהלביצועעבודותבחום‬ ‫‪.1‬הגדרות‪:‬‬ ‫‬ ‫עבודהבחום‪:‬ריתוך‪,‬חיתוך‪,‬קידוח‪,‬עבודהבמבער‪,‬זיפותגגותוכו'‪.‬‬ ‫אחראי‪:‬אדםשתפקידולפקחולאשרבכתובים"ביצועעבודותבחום"‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.2‬לפניתחילתעבודהבחוםימולאטופסאישורלעבודותריתוך‪/‬חיתוך‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.3‬אבטחה‬ ‫לפניביצועכל"עבודהבחום"‪,‬יבדוקהאחראי‪,‬אוזהשמונהעלידו‪,‬את‬ ‫איזורהעבודההמיועד‪,‬בתאוםעםהאחראיעלהאזור‪/‬חדר‪/‬מעבדה‬ ‫מטעםהאוניברסיטה‪,‬ויוודאכיסויאוהרחקתכלהחומריםהדליקיםעד‬ ‫לטווח)רדיוס(של‪11‬מטר‪,‬כוללחסימתפתחיםומעבריםדרךדלתות‬ ‫וקירות‪.‬‬ ‫‬ ‫בנוסףלמבצע"העבודהבחום"יוצבלידו"צופהאש"‪,‬אשריהאמצויד‬ ‫באמצעיכיבוימתאיםלסוגהחומריםהדליקיםבסביבה‪,‬אשריוודא‬ ‫העלמותמקורותההצתהעד‪30‬דקותלאחרסיוםהעבודה‪.‬‬ ‫‬ ‫‪.4‬אחריות‪:‬מנהלהאחזקה‪/‬העבודהבמקום‪.‬‬ ‫‬ ‫לוטה‪:‬דףאישורריתוך‪/‬חיתוך‪.‬‬ ‫‬ ‫בברכה‪,‬‬ ‫‪1308.93‬‬‫תפוצה‪1,5,8:‬אלכסשקאף‬ ‫העתק‪:‬מנכ"לממ"חבטיחות‬ ‫יו"רועדתבטיחות‬ ‫מסמך‪170‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪44‬‬ ‫‬ ‫אישורלעבודותריתוך‪/‬חיתוך‬ ‫‬ ‫בנין_______________קומה________איזור___________________________________‬ ‫סוגהעבודה_______________________________________________________________‬ ‫‬ ‫אמצעיזהירותבטווחשל‪10‬מ'ממקוםהעבודה‬ ‫הרצפהנקיהמחומריםדליקים‬‫רצפההעשויהמחומרדליקמכוסהביריעהחסינתאשאולוחותמתכת‪.‬‬‫נוזליםדליקיםהורחקומאזורהעבודה‪.‬‬‫חומריםדליקיםאחריםמכוסיםביריעהחסינתאשאולוחותמתכת‪.‬‬‫כלהפתחיםברצפהובקירותסגורים‪.‬‬‫בעבודותגובהישלפרוסיריעהחסינתאשמתחתלמקוםביצועהעבודה‪.‬‬‫מטף‪6‬ק"גאבקהוידעבהפעלתו‪.‬‬‫דרישותמיוחדות___________________________________________________________‬‫‬ ‫עבודהבקירותאותיקרות‪:‬‬ ‫חומריבניהאינםמחומרדליקואיןבהםכיסויאובידודאומבודדיםדליקים‪.‬‬‫חומריםדליקיםהורחקומעברוהשנישלהקיר‪.‬‬‫‬ ‫עבודהבציודנלווה‪:‬‬ ‫הציודהנלווהנקימחומריםדליקים‪.‬‬ ‫מיכליםטוהרומנוזליםדליקים‪.‬‬ ‫‬ ‫עבודהבציודנלווה‪:‬‬ ‫אנשיבטיחותביצעוסיורבמקוםהעבודהעדסוףהיום‪,‬וודאושהשטחבטוחמפניפריצתשריפות‪.‬‬ ‫‬ ‫בדיקתאמצעיזהירותהכרחייםע"ימנהלהעבודה‪:‬‬ ‫לפניחתימתכרטיסזההמהווהאישורלעבודה‪,‬עלהאחראילבדוקאתאזורהעבודההמיועדולוודא‬ ‫שננקטואמצעיהזהירותהמפורטיםמטה‪:‬‬ ‫מערכתגילוי‪/‬כיבויאשפועלת‬ ‫ציודחיתוךוריתוךתקינים‪.‬כנ"ללגביציודהלחמהוכו'‪.‬‬ ‫‬ ‫מקוםלעילנבדק‪,‬ננקטואמצעיהזהירותלמניעתשריפות‪,‬כמפורט‪.‬‬ ‫אישורלעבודה‪______________________________________________________:‬‬ ‫שםפרטיומשפחהחתימהתאריך‬ ‫‬ ‫תוקףהאישורפג‪:‬בתאריך_____________שעה_____________‬ ‫זמןהתחלה ___________________זמןסיום______________________‬ ‫‬ ‫בדיקהסופית‪:‬‬ ‫אזורהעבודהוהאזוריםהסמוכיםשחוםוניצוצותעלוליםהיולהתפשטאליהם)כגוןקומותמעלאומתחת‬ ‫אומעברלקירות(נבדקובמשך‪30‬דקותלפחותלאחרסיוםהעבודה‪,‬ונמצאובטוחיםמפניפריצתשריפות‪.‬‬ ‫‬ ‫חתימתהאחראילעבודה‪________________________:‬‬ ‫לאחרהחתימההחזראתהאישורליחידתהבטיחות‬ ‫‬ ‫חתימתבטיחות__________________________‬ ‫‪45‬‬ ‫נספח ___________‬ ‫ערבות בנקאית אוטונומית‬ ‫בנק‪_____________ :‬בע"מ‬ ‫סניף‪_____________:‬‬ ‫כתובת הסניף‪____________:‬‬ ‫תאריך‪____________ :‬‬ ‫לכבוד‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬ ‫הנדון‪ :‬ערבות בנקאית מס'‪___________________ :‬‬ ‫‪ .1‬אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של _________________ ש"ח‬ ‫)במילים‪ ______________________ :‬ש"ח ( )להלן‪" :‬סכום הערבות"( שתדרשו‬ ‫מאת‪) _______________________________________________ :‬להלן‪ :‬ה"נערב"(‪.‬‬ ‫בקשר עם מכרז ‪ /‬חוזה מס' _________________‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמותו או לדרוש מאתנו‪ ,‬מפעם‬ ‫לפעם‪,‬סכומים על חשבון סכום הערבות ובמקרה כזה לאחר כל תשלום תשאר ערבות זו‬ ‫בתוקפה ביחס‬ ‫ליתרת סכום הערבות ובלבד שהסכום הכולל של דרישותיכם‪ ,‬לא יעלה על סכום הערבות‪.‬‬ ‫ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית‪ .‬אנו נשלם לכם‪ ,‬מייד לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא‬ ‫יאוחר מאשר תוך ‪) 10‬עשרה( ימים ממועד קבלת דרישתכם‪ ,‬כל סכום שיידרש על ידכם‬ ‫בגבולות סכום הערבות מבלי שיהיה עליכם לנמק דרישתכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או‬ ‫להוכיח את דרישתכםומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר‬ ‫לחיוביו כלפיכם‪ .‬אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה מהנערב או מצד שלישי‬ ‫אחר כלשהו את תשלומו של סכום הערבות‪ ,‬כולו או מקצתו‪.‬‬ ‫ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _______ ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו‬ ‫בכתב לא יאוחר מאשר בתאריך זה‪ .‬דרישה בפקס או במברק לא תתקבל‪ .‬לאחר תאריך זה‬ ‫תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת‪.‬‬ ‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬ ‫תאריך‪___________________ :‬‬ ‫___________________________‬ ‫חתימות וחותמת הבנק‬ ‫‪46‬‬