‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫ת‪.‬ד‪ 653 .‬באר‪-‬שבע ‪84105‬‬ ‫אספקה והתקנת כסאות‬ ‫אודיטוריום‬ ‫במבנה המכון הלאומי לביוטכנולוגיה‬ ‫‪NIBN‬‬ ‫מכרז מס' ‪265/2013‬‬ ‫דצמבר ‪2013‬‬ ‫‪1‬‬ ‫רשימת מסמכים‬ ‫חוזה זה מכיל את המסמכים הבאים‪:‬‬ ‫המסמך‬ ‫מסמך מצורף‬ ‫מסמך א'‪1‬‬ ‫מסמך א'‪2‬‬ ‫הזמנה להציע הצעות למכרז‬ ‫דוגמת חוזה לביצוע העבודה ‪+‬‬ ‫נספח ביטוח קבלן‪+‬הסכם‬ ‫התיישנות‬ ‫מסמך ב'‪2‬‬ ‫מסמך שאינו מצורף‬ ‫חוזה ממשלתי – נוסח תשס"ה ‪ 2005‬מדף ‪3210‬‬ ‫מסמך ג'‪1‬‬ ‫תנאים כלליים‬ ‫מסמך ג'‪2‬‬ ‫מפרטים מיוחדים‬ ‫מסמך ד'‬ ‫כתב כמויות‬ ‫מסמך ה'‬ ‫תוכניות‬ ‫מסמך ו'‬ ‫הוראות הממונה על הביטחון ‪+‬‬ ‫הוראות הממונה על הבטיחות‬ ‫כל המפרטים והתקנים של מת"י הנוגעים לביצוע‬ ‫העבודה‪.‬‬ ‫המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין בהוצאת‬ ‫משרד הביטחון – המהדורה האחרונה המעודכנת ליום‬ ‫הוצאת המכרז‪:‬‬ ‫מסמך ז'‬ ‫מסמך ח'‬ ‫מספר‬ ‫שם הפרק‬ ‫מוקדמות‬ ‫‪00‬‬ ‫כלונסאות‬ ‫‪23‬‬ ‫סלילת כבישים ורחבות‬ ‫‪51‬‬ ‫קווי מים‪ ,‬ביוב ותיעול‬ ‫‪57‬‬ ‫וכן פרקים אחרים של המפרט הכללי הבינמשרדי‬ ‫אשר יש בהן הוראות הקשורות לביצוע עבודות מסוג‬ ‫העבודות שבחוזה זה‪ ,‬כולל אופני מדידה ותכולת‬ ‫מחירים המצורפים למפרטים הכלליים‪.‬‬ ‫נספחים‬ ‫כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון‬ ‫ומשרד הבינוי והשיכון‪ .‬המפרטים הכלליים לעיל שלא צורפו ואינם ברשותו של הקבלן‬ ‫ניתן לרכשם בהוצאה לאור של משרד הבטחון‪ .‬כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד את מסמכי‬ ‫החוזה‪ ,‬בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫מכרז פומבי מס' ‪265/2013‬‬ ‫לאספקה והתקנת כסאות אודיטוריום‬ ‫הוראות כלליות‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב (להלן‪" :‬האוניברסיטה") מזמינה בזאת הצעות לאספקה והתקנת‬ ‫כסאות אודיטוריום במבנה המכון הלאומי לביוטכנולוגיה כמפורט במסמכי המכרז (להלן‪:‬‬ ‫"השירות" ו‪"-‬המכרז"‪ ,‬בהתאמה)‪.‬‬ ‫ההתקשרות בפועל תהיה בין הזוכה במכרז לבין המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ‬ ‫(להלן‪" :‬המכון לביוטכנולוגיה")‬ ‫למכון לביוטכנולוגיה נשמרת הזכות להסב את כל התחייבויותיו וזכויותיו על פי החוזה אל‬ ‫האוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫רקע‪:‬‬ ‫מכרז‪ /‬חוזה מתייחס לייצור אספקה והתקנת כסאות אודיטוריום עם משטח כתיבה אנטי‬ ‫פניק‪ -‬בבנין ביוטכנולוגיה (‪ )NIBN‬בקמפוס אוניברסיטת בן גוריון‪.‬‬ ‫לתשומת לב המציעים לאוניברסיטה שמורה האופציה (רשות אך לא חובה) להגדיל את כמות‬ ‫הביצוע בכל כמות בתקופה של ‪ 12‬חודשים מיום צו התחלת העבודה‪.‬‬ ‫טבלת ריכוז תאריכים‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז‪:‬‬ ‫פעילות‬ ‫תאריך‬ ‫שעה‬ ‫לא מתקיים‬ ‫לא מתקיים‬ ‫‪29.12.2013‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪05.01.2014‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫מועד קיום מפגש מציעים (השתתפות חובה)‬ ‫מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה‬ ‫מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים‬ ‫במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי‬ ‫המכרז‪ ,‬יגברו המועדים המצוינים בטבלה‪ .‬הודעות עדכון‪ ,‬אם יהיו‪ -‬יגברו על האמור בטבלה‬ ‫לעיל‪.‬‬ ‫תנאים להשתתפות‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫רשאים להגיש הצעה‪ ,‬אך ורק מציעים העומדים בכל הדרישות כמפורט בנספח א' למכרז זה‬ ‫וכן עונים על כל הדרישות הבאות‪:‬‬ ‫א)‬ ‫ב)‬ ‫ג)‬ ‫ד)‬ ‫המציע הינו יחיד או תאגיד רשום כחוק‪.‬‬ ‫רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של‬ ‫הרישיונות הנדרשים על פי דין‪.‬‬ ‫אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים‪,‬‬ ‫התשי"ג‪ – 1953-‬עמידה בדרישות התקן‪.‬‬ ‫למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪,1976-‬‬ ‫והתקנות על‪-‬פיו לרבות אישורי ניהול ספרים‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫המסמכים והגשתם‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫"מסמכי המכרז" כוללים‪:‬‬ ‫א) מכרז זה על נספחיו וכל מסמך הנדרש בהם‪.‬‬ ‫ב) הסכם על נספחיו (לרבות תוכניות ושרטוטים‪ ,‬אם צורפו)‪.‬‬ ‫ג) תשובות בכתב לשאלות הבהרה (אם יהיו)‪.‬‬ ‫ד) פרוטוקול מפגש מציעים (אם יהיה)‪.‬‬ ‫ה) מעטפה להגשת ההצעה‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מסמכי המכרז הנם רכוש האוניברסיטה והם מושאלים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד‪.‬‬ ‫המציע אינו רשאי לעשות כל שימוש במסמכי המכרז מלבד הגשת הצעתו‪ .‬על המציע להשיב‬ ‫את מסמכי המכרז לאוניברסיטה עד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בין אם בחר להגיש‬ ‫הצעתו ובין אם לאו‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מציע המבקש לקבל את מסמכי המכרז‪ ,‬ימסור לאוניברסיטה את פרטי הקשר עימו‪ ,‬לצרכי‬ ‫מכרז זה‪.‬‬ ‫שאלות הבהרה ושינויים במכרז‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫שאלות הבהרה בקשר עם המכרז ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬על פי הפרטים כאמור בנספח א'‬ ‫למכרז זה‪ .‬תשובות בכתב לשאלות ההבהרה (ככל שהאוניברסיטה תמצא לנכון להשיב להן)‪,‬‬ ‫יפורסמו באתר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת‪:‬‬ ‫‪( http://www.bgu.ac.il/bids‬להלן‪" :‬אתר האינטרנט")‪ ,‬וישלחו למציעים אשר‬ ‫מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה‪ .‬התשובות יחשבו כחלק ממסמכי המכרז‪ .‬לא‬ ‫יהיה כל תוקף לתשובה או לכל מענה שאינו בכתב‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬חובה על המציע להתעדכן‬ ‫באתר‪ ,‬טרם הגשת הצעתו‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫האוניברסיטה רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪ ,‬לאחר פרסום המכרז‪ ,‬להודיע על תיקונים‪,‬‬ ‫הבהרות‪ ,‬שינויים ותוספות בתנאי המכרז‪ ,‬ומעת שהודיעה על כך יהוו אלו חלק בלתי נפרד‬ ‫ממסמכי המכרז‪ .‬המציע יצרף למסמכי הצעתו את הודעת האוניברסיטה וכל מסמך שהוסף‬ ‫כאמור‪ ,‬כשהם חתומים בחתימתו‪ ,‬לאישור קבלתם‪ ,‬הבנתם‪ ,‬והבאת האמור בהם בחשבון‬ ‫במסגרת הצעתו‪ .‬שינויים‪ ,‬הבהרות ועדכונים כאמור לעיל‪ ,‬יפורסמו באתר האינטרנט ועל‬ ‫המבקשים להשתתף במכרז‪ ,‬לעקוב אחר העדכונים באתר כאמור לעיל‪.‬‬ ‫מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים יתקיים במועד ובמקום כאמור בנספח א' למכרז זה‪ .‬השתתפות‬ ‫נציג מטעם המציע במפגש הנה חובה אם נקבע כך בנספח א'‪ ,‬אך בכל מקרה האוניברסיטה‬ ‫רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבל גם הצעה ממציע שלא נכח במפגש‪ .‬אם תמצא‬ ‫האוניברסיטה לנכון לערוך פרוטוקול למפגש‪ ,‬הוא יפורסם באתר האינטרנט וישלח למציעים‬ ‫אשר מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה ויהווה אף הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי‬ ‫המכרז‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬חובה על המציע להתעדכן באתר‪ ,‬טרם הגשת הצעתו‪.‬‬ ‫בכל מקרה‪ ,‬לא תהיה טענה למציע‪ ,‬כי לא נתאפשר לו לבחון את השירות המבוקש וכל פרט‬ ‫אחר בקשר לאספקת השירות נשוא מכרז זה‪.‬‬ ‫הגשת הצעות‪:‬‬ ‫‪ 10‬מציע המבקש להגיש הצעתו‪ ,‬נדרש להגישה על גבי מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי‬ ‫האוניברסיטה‪ ,‬לחתום בתחתית כל עמוד בכל אחד ממסמכי המכרז‪ ,‬להכניסם יחד עם יתר‬ ‫המסמכים הדרושים כאמור במכרז זה‪ ,‬למעטפת ההצעה ולסגור את מעטפת ההצעה‪ .‬אין‬ ‫לכתוב או לסמן דבר על גבי מעטפת ההצעה מלבד מספר המכרז ונושא המכרז‪.‬‬ ‫מובהר בזאת‪ ,‬כי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה (ככל שיוצגו) משמשים‬ ‫לעיון בלבד ואין להשתמש בהם לצורך הגשת ההצעה במכרז‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫כללו מסמכי המכרז דיסק להגשת ההצעה במדיה מגנטית – יחולו ההוראות הבאות‪:‬‬ ‫א) המציע ימלא את כתב הכמויות באופן ממוחשב על גבי הדיסק‪.‬‬ ‫ב) לאחר השלמת הכנת ההצעה על גבי הדיסק – יש להוציא תדפיס הכולל את המכפלות‬ ‫והסיכומים ולחתום על התדפיס בהתאם לחתימה הנדרשת על כלל מסמכי ההזמנה‪.‬‬ ‫ג) בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה על גבי הדיסק לבין מחיר היחידה על גבי‬ ‫התדפיס – יקבע מחיר היחידה כפי שנמצא על גבי התדפיס‪.‬‬ ‫‪ 11‬על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במקום ובמועד כאמור בנספח א' למכרז‬ ‫זה‪ .‬אין לשלוח הצעות בפקסימיליה‪ ,‬בדואר‪ ,‬בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת‪ .‬הצעה‬ ‫שתשלח כאמור ‪ -‬תפסל על הסף‪ .‬על המציע להביא בחשבון‪ ,‬עיכוב אפשרי בשל הבידוק‬ ‫הביטחוני בקמפוס‪.‬‬ ‫‪ 12‬הצעת המציע תהיה בתוקף במשך ‪ 3‬חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות‪( .‬ללא קשר‬ ‫למועדי הערבות אם נדרשה) מובהר כי גם לאחר שהאוניברסיטה תתקשר בהסכם עם מציע‬ ‫כלשהו (אם תתקשר)‪ ,‬ותודיע למי מהמציעים כי הצעתו נדחתה‪ ,‬לא יפקעו הצעות שהוגשו על‬ ‫פי מכרז זה ולא זכו‪ ,‬במשך התקופה האמורה‪ .‬ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת)‬ ‫לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה‪ ,‬למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או‬ ‫השני וכן הלאה לא ייצא לפועל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬או יבוטל ע"י האוניברסיטה בתוך ‪3‬‬ ‫חודשים מיום תחילתו‪ .‬בחלוף המועד האמור‪ ,‬תהיה ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה‬ ‫הבאה בטיבה כאמור לעיל ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו‪.‬‬ ‫‪ 13‬המחירים בהם נקב המציע בהצעתו אינם צמודים לכל מדד בכל דרך‪ ,‬ההצמדה תהיה בהתאם‬ ‫להוראות ההצמדה בהסכם המצורף‪ ,‬ככל שישנן‪.‬‬ ‫‪ 14‬הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי המכרז‬ ‫ובחר לתת להם את הסכמתו‪ ,‬באופן מלא ושלם‪.‬‬ ‫בחינת ההצעות‪:‬‬ ‫‪ 15‬פרט לציון המחירים ו‪/‬או שיעורי ההנחות המוצעים וחתימת המציע‪ ,‬לא ישנה המציע דבר‬ ‫ממסמכי המכרז בכל דרך‪ ,‬לרבות ע"י מחיקה‪ ,‬השמטה‪ ,‬תוספת‪ ,‬תיקון או הסתייגות‪ ,‬בין‬ ‫במסמכים עצמם ובין במכתב נפרד‪ ,‬ואם עשה זאת ‪ -‬האוניברסיטה תהיה רשאית לפי שיקול‬ ‫דעתה הבלעדי‪ ,‬לפסול את הצעתו של המציע או להתעלם מכל שינוי כאמור ולראות בהצעת‬ ‫המציע כהצעה בלתי מסויגת; במקרה של אי הצגת מחיר ו‪/‬או שיעור הנחה ליד סעיף כל‬ ‫שהוא תהיה האוניברסיטה רשאית לראות כאילו המחיר כלול ביתר הסעיפים‪.‬‬ ‫‪ 16‬האוניברסיטה רשאית (אך אינה חייבת) שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה עונה על תנאי‬ ‫מכרז זה ומסמכי המכרז‪ ,‬ובין היתר‪ ,‬מבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬בהצעה שלא צורפו לה כלל‬ ‫המסמכים המפורטים במכרז זה‪.‬‬ ‫מבלי להטיל כל חובה על האוניברסיטה לעשות כן‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לדרוש ממגישי‬ ‫ההצעות ו‪/‬או מי מהם‪ ,‬בכל שלב בבחינת ההצעות‪ ,‬נתונים נוספים ו‪/‬או השלמת נתונים ו‪/‬או‬ ‫אישורים נוספים ו‪/‬או השלמת אישורים ו‪/‬או הבהרות ו‪/‬או פרטים נוספים כפי שתמצא לנכון‪.‬‬ ‫‪ 17‬האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר (או היקרה ביותר – לפי העניין)‬ ‫או כל הצעה שהיא וההכרעה נתונה לשיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של האוניברסיטה‪.‬‬ ‫האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי בשלמותה‪ ,‬והיא רשאית לפי שיקול דעתה‬ ‫הבלעדי לקבל הצעה בחלקה או לסייגה בסייגים ואף לפצל את הביצוע בין מספר מציעים ו‪/‬או‬ ‫קבלנים‪/‬ספקים אחרים‪.‬‬ ‫בהתאם לדין ולמצוין בנספח א' למכרז זה ‪ -‬האוניברסיטה תהא רשאית אך לא חייבת‪ ,‬לנהל‬ ‫מו"מ עם מגישי ההצעות‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬לגבי כל תנאי הצעתם ו‪/‬או חלקם‪ .‬בין היתר תהיה‬ ‫האוניברסיטה רשאית לאפשר למציע אחד או יותר‪ ,‬להגיש הצעות עדכון להצעותיהם‪ ,‬בין‬ ‫היתר לעניין הנחה כללית או לעניין הוזלה במחירי הצעותיהם המקורית‪ .‬מובהר בזאת‪ ,‬למען‬ ‫‪5‬‬ ‫הסר ספק‪ ,‬כי אם יתאפשר למציע להגיש הצעת עדכון‪ ,‬לא יהיה בהגשת הצעת העדכון כדי‬ ‫לשחרר את המציע מהתחייבויותיו הכלולות בהצעתו המקורית‪ .‬הצעות עדכון‪ ,‬אם תתבקשנה‪,‬‬ ‫תוגשנה במעטפות סגורות ותוכנסנה לתיבת המכרזים במועד כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה‪.‬‬ ‫האוניברסיטה שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם הזוכה‪ ,‬לאחר בחירתו‪.‬‬ ‫‪ 18‬לצורך בחינת האפשרות להתקשר בהסכם עם מי מהמציעים‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לשקול‬ ‫בין היתר גם את השיקולים הבאים‪ :‬המחירים ו‪/‬או שיעורי ההנחות המוצעים‪ ,‬טיב פריטי‬ ‫ההצעה‪ ,‬איתנות פיננסית ויכולת כלכלית של המציע‪ ,‬ניסיון מוכח של המציע‪ ,‬ניסיון שלילי‪,‬‬ ‫ניסיון עבר עם המציע‪ ,‬המלצות‪ ,‬אמינות‪ ,‬מוניטין המציע וכל שיקול רלוונטי אחר שתימצא‬ ‫לנכון‪ ,‬לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ .‬מובהר בזאת כי האוניברסיטה‬ ‫רשאית לתת משקל לכל פרמטר בהצעה‪.‬‬ ‫‪ 19‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת‬ ‫ההצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬תפורסם הודעה כנדרש‪.‬‬ ‫‪ 20‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬בכל שלב ומכל סיבה שהיא‪ ,‬לבטל מכרז זה או חלקים ממנו או‬ ‫לפרסם מכרז חדש (בנוסח זהה או שונה)‪ ,‬מבלי שתחויב בתשלום פיצוי כלשהו למציעים‪,‬‬ ‫לרבות המציע בעל ההצעה הזולה ביותר‪ .‬המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה‬ ‫או פיצויים‪ ,‬בביטול המכרז כאמור‪ .‬כאמור‪.‬‬ ‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬האוניברסיטה קבעה לעצמה הערכה תקציבית בדבר עלותו‬ ‫המשוערת של השירות והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף אחת מן ההצעות אם‬ ‫אלו אינן סבירות ‪ -‬על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ‪ -‬ביחס לאומדן‪.‬‬ ‫‪ 21‬ערבויות בנקאיות ואישור קיום ביטוחים‪:‬‬ ‫א) ערבות ההשתתפות תוחזר למציע אם ההצעה תדחה‪ ,‬ותחולט אם המציע לא יעמוד‬ ‫בתנאים ו‪/‬או בהתחייבויותיו כנדרש במסמכי המכרז או לפי כל דין‪.‬‬ ‫ב) אם הצעת המציע לא תתקבל ולא הוחלט על חילוטה של הערבות‪ ,‬תחזיר‬ ‫האוניברסיטה למציע את ערבות ההשתתפות‪ ,‬עם ההודעה על דחיית ההצעה ולא‬ ‫יאוחר מאשר ‪ 90‬יום לאחר פתיחת ההצעות‪.‬‬ ‫ג) אם יתארך תהליך בחירת הזוכה במכרז והאוניברסיטה תבקש את הארכת הערבויות –‬ ‫אזי מציע שבחר שלא להאריך את תוקף הערבות יחשב כמי שחזר בו מהצעתו והצעתו‬ ‫פקעה‪.‬‬ ‫ד) מבלי לגרוע מהאמור בכל דין‪ ,‬אם המציע אשר הצעתו נתקבלה‪ ,‬חזר בו מהצעתו‪,‬‬ ‫במלואה או בחלקה ו‪/‬או לא יחתום על ההסכם או כל מסמך נדרש אחר ו‪/‬או לא ימציא‬ ‫ערבות לקיום ההסכם ו‪/‬או לא ימציא אישור על קיום ביטוחים או פוליסת ביטוח‪ ,‬ככל‬ ‫שנדרשו‪ ,‬תוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה‪ ,‬או תוך זמן‬ ‫אחר אשר יקבע על ידי האוניברסיטה‪ ,‬תהיה האוניברסיטה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה‬ ‫הבלעדי‪ ,‬לדרוש את אכיפת התחייבויות המציע בהצעתו או לחלט את ערבות‬ ‫ההשתתפות במלואה וזאת מבלי שתידרש להוכיח נזקים והפסדים כלשהם ומבלי‬ ‫לפגוע בזכויות האוניברסיטה לתבוע את נזקיה הממשיים‪ ,‬והכל בהתאם ובנוסף לאמור‬ ‫בכל דין‪.‬‬ ‫ה) כן תהיה האוניברסיטה רשאית למסור את העבודה למציע ו‪/‬או קבלן‪/‬ספק אחר אשר‬ ‫הצעתו מתאימה ביותר עבורה‪ .‬המציא המציע את כל הנדרש כאמור בסעיף זה לעיל‬ ‫ולהלן ובמועד הנדרש‪ ,‬תשיב לו האוניברסיטה את ערבות ההשתתפות בתוך ‪ 10‬ימים‬ ‫מיום השלמת הדרישות כאמור‪.‬‬ ‫ו) אם הצעת המציע תתקבל‪ ,‬יחתום המציע על ההסכם וככל הנדרש בהסכם‪ ,‬ימציא‬ ‫לאוניברסיטה ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף להסכם‪ ,‬לתקופה ובסכום‬ ‫כנדרש בהסכם‪ ,‬כערבות ביצוע‪ ,‬וזאת תוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי‬ ‫הצעתו נתקבלה‪ ,‬או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי האוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ז) אם צורף טופס אישור קיום ביטוחים למסמכי המכרז – די בחתימת‬ ‫המציע על גביו בשלב הגשת ההצעה‪.‬‬ ‫כללי‪:‬‬ ‫‪ 22‬ההסכם נשוא מכרז זה ישתכלל עם חתימת מורשי החתימה של האוניברסיטה על ההסכם‪.‬‬ ‫המציע מתחייב כי אם תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה‪ ,‬ישלים בתוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת ההודעה‬ ‫על הזכייה או במועד מאוחר יותר לפי החלטת האוניברסיטה‪ ,‬את כל האישורים וימציא כל‬ ‫מסמך נדרש נוסף‪ .‬אין באמור לעיל בכדי לגרוע מתוקף התחייבותו של המציע בהצעה אותה‬ ‫הגיש לאוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪ 23‬המציע אינו רשאי להסב או להמחות‪ ,‬זכות או חובה כל שהיא בקשר עם הצעתו במסגרת‬ ‫הליך זה אלא אם קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב של האוניברסיטה‪ .‬כל הסבה או‬ ‫המחאה כאמור על ידי המציע תהיה בטלה ומבוטלת ותקנה לאוניברסיטה כל סעד לפי כל דין‬ ‫לרבות הזכות לחילוט ערבות ההשתתפות‪.‬‬ ‫‪ 24‬על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות‪ ,‬הזכויות המשפטיות בו וכל דבר‬ ‫אחר שיש לו‪ ,‬לדעת המציע‪ ,‬חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם‬ ‫האוניברסיטה במידה שהצעתו תזכה‪ .‬המציע יברר את כל האמור בעצמו‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬והוא‬ ‫יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי האוניברסיטה ו‪/‬או מי מטעמה‪ ,‬עקב כך‪.‬‬ ‫‪ 25‬למעט אם נקבע אחרת בנספח א' למכרז ‪ -‬למקרה שתתבקש חשיפת ההצעה ‪ -‬מציע רשאי‬ ‫לציין מראש‪ ,‬אלו סעיפים בהצעתו חסויים בהיותם‪ ,‬לדעתו‪ ,‬סוד מסחרי או מקצועי‪ .‬יחד עם‬ ‫זאת‪ ,‬מובהר כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפי שיקול דעתה‪ ,‬להציג כל פרט בהצעה אשר‬ ‫לדעתה גילויו מתחייב בכדי לעמוד בדרישות כל דין ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בשל‬ ‫כך‪.‬‬ ‫‪ 26‬זכות העיון נתונה למציע המשתתף במכרז‪ ,‬בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים‬ ‫(התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה)‪ ,‬תש"ע ‪ .2010 -‬לבקשה לעיון כאמור תצורף המחאה‬ ‫לפקודת אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב בסך ‪ 500‬ש"ח לכיסוי העלות הכרוכה בכך‪.‬‬ ‫‪ 27‬מציע העונה להגדרת "עסק בשליטת אשה" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ב‪,1992-‬‬ ‫ומבקש לקבל העדפה בהתאם לקבוע בחוק‪ ,‬יצרף להצעתו אישור ותצהיר כאמור בחוק הנ"ל‪.‬‬ ‫‪ 28‬ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם‪ ,‬כמכרז עם בחינה‬ ‫דו‪-‬שלבית‪ ,‬כמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף‪ ,‬כמכרז מסגרת‪ ,‬או בשילוב של דרכי המכרז‬ ‫האמורות ‪ -‬קביעה בעניין זה תהיה בהתאם למפורט בנספח א' למכרז זה‪.‬‬ ‫‪ 29‬סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית‪ ,‬בכל הקשור למכרז זה ‪ -‬נתונה לבית המשפט המוסמך‪ ,‬בעיר‬ ‫באר‪-‬שבע בלבד‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫ענת בונקר‬ ‫מדור התקשרויות‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫טל' ‪08-6461079 -‬‬ ‫פקס' ‪08-6472966 -‬‬ ‫דואר אלקטרוני‪[email protected] -‬‬ ‫‪7‬‬ ‫נספח א' למכרז מס' ‪265/2013‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מהות ההתקשרות‪:‬‬ ‫ייצור‪ ,‬אספקה והתקנת כסאות אודיטוריום עם משטח כתיבה אנטי פניק במבנה‬ ‫ביוטכנולוגיה (‪ )NIBN‬באוינברסיטת בן גוריון‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מהות ההליך‪:‬‬ ‫מכרז פומבי עם בחינה דו‪-‬שלבית‪:‬‬ ‫א‪ .‬למציע ימסרו שתי מעטפות להגשה ‪ -‬במעטפה הגדולה יוגשו כל מסמכי המכרז הנדרשים‪,‬‬ ‫למעט הצעת המחיר‪ ,‬שתוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים‪ ,‬במעטפה הקטנה‪ .‬על גבי‬ ‫המעטפה הקטנה יסומן "הצעת מחיר"‪ .‬המעטפה הקטנה תוכנס אל תוך המעטפה הגדולה‬ ‫כשהיא סגורה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬לאחר פתיחת תיבת המכרזים‪ ,‬תפתחנה המעטפות הגדולות בלבד‪ .‬המעטפות הקטנות‬ ‫המכילות את הצעת המחיר‪ ,‬כשהן סגורות‪ ,‬תופקדנה ע"י המורשים לכך בחזרה בתיבת‬ ‫המכרזים עד למועד פתיחתן כאמור להלן‪.‬‬ ‫ג‪ .‬תערך בחינה של המסמכים והשלמת מסמכים במידת הצורך ובהתאם להוראות המכרז‬ ‫הכלליות ולאחר מכן‪ ,‬המציעים בעלי ההצעות הכשרות יוזמנו להציג דוגמא‪ ,‬הכוללת‬ ‫לפחות שני כסאות שונים (כל מציע בנפרד) שיוקצה לכך באוניברסיטה‪ .‬מציע שלא יגיע‬ ‫להציג את הדוגמא בתוך פרק הזמן שינתן לו – הצעתו תפסל‪.‬‬ ‫ד‪ .‬ועדת משנה מטעם ועדת המכרזים תקבע את ניקוד האיכות של כל הצעה שעמדה בתנאי‬ ‫הסף ובהתאם לכך תקבע את קבוצת המציעים הסופית שהצעתם עמדה בניקוד האיכות‬ ‫המזערי כמוגדר בסעיף ‪ 14‬להלן‪.‬‬ ‫ה‪ .‬לאחר פתיחת הצעות המחיר של ההצעות בקבוצת המציעים הסופית‪ ,‬יקבע הניקוד‬ ‫המשוקלל להצעה כמפורט בסעיף ‪ 14‬להלן‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אתר‪/‬י הביצוע‪:‬‬ ‫בנין ביוטכנולוגיה (‪ )NIBN‬קמפוס אוניברסיטת בן גוריון בנגב‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫תקופת ההתקשרות‪:‬‬ ‫עד ‪ 3‬חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה‪.‬‬ ‫‪ 5‬תנאי סף‪:‬‬ ‫רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים‪ ,‬במועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בכל התנאים‬ ‫כאמור בסעיף ‪ 3‬להוראות הכלליות ובכל התנאים הבאים‪:‬‬ ‫המציע ביצע‪ ,‬מאז שנת ‪ 2010‬ועד למועד האחרון להגשת הצעות ‪ 2‬פרויקטים לפחות בהיקף‬ ‫של ‪( ₪ 200,000‬ללא מע"מ) לכל פרויקט‪.‬‬ ‫מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן‬ ‫לייחס ניסיון ו‪/‬או מחזור כספי ו‪/‬או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו‪ ,‬לרבות‬ ‫חברת אם‪ ,‬חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו‬ ‫מיזוג עם המציע‪ ,‬לפי סעיף ‪ 323‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ ,1999-‬טרם המועד האחרון להגשת‬ ‫הצעות למכרז זה‪.‬‬ ‫כמו‪-‬כן‪ ,‬לא תותר הגשת הצעה משותפת על ידי שני גורמים או יותר‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לא נדרש‬ ‫נדרש‪,‬‬ ‫אישור על היקף מחזור כספים שנתי‪,‬‬ ‫להצעה יש לצרף אישור מחזור כספים שנתי נדרש‪ :‬לפחות ‪( ₪1,000,000‬לא כולל מע"מ) בכל‬ ‫אחת מהשנים ‪ .2010-2012‬על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצ"ב בדבר היקף‬ ‫מחזור כספים שנתי כאמור‪.‬‬ ‫‪ 7‬דרישות נוספות‪:‬‬ ‫תשלום עבור המסמכים ודמי השתתפות בסך ‪( ₪ 500‬אשר לא יוחזרו בכל מקרה)‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫מפגש מציעים‪ /‬סיור קבלנים‪( :‬לא יתקיים)‬ ‫יתקיים ביום _________ מקום המפגש __________‬ ‫השתתפות נציג מטעם המציע במפגש המציעים הינה חובה‪.‬‬ ‫(מבלי לפגוע באמור בסעיף ‪ 9‬להוראות כלליות)‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ערבות השתתפות ‪:‬‬ ‫לא נדרש ‪(.‬ראה התיחסות בהוראות הכלליות למכרז )‬ ‫‪ 10‬שאלות הבהרה‪:‬‬ ‫בקשר למכרז זה ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬עד ולא יאוחר מיום ראשון ה‪29.12.2013 -‬‬ ‫בשעה ‪ . 12:00‬את השאלות כאמור יש להפנות לדואר אלקטרוני בכתובת‪:‬‬ ‫‪ [email protected]‬או לפקס' ‪.08-6472966‬‬ ‫‪ 11‬המקום והמועד להגשת הצעות‪:‬‬ ‫על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במשרדי מחלקת בינוי אגף פיתוח‬ ‫ולוגיסטיקה‪ ,‬בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס‪ ,‬בניין ‪ 93 A‬חדר ‪ 1‬עד ולא יאוחר‬ ‫מיום ראשון ה‪ 05.01.2014 -‬בשעה ‪.12:00‬‬ ‫‪ 11‬ניהול מו"מ‪:‬‬ ‫לא ינוהל מו"מ במסגרת המכרז‪.‬‬ ‫‪ 12‬אומדן‪:‬‬ ‫עד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬יופקד בתיבת המכרזים אומדן‪ .‬האוניברסיטה תהיה‬ ‫רשאית‬ ‫שלא להתחשב בהצעות הגבוהות‪/‬נמוכות מהאומדן באופן בלתי סביר לדעתה‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 13‬אופן שקלול ההצעות‪:‬‬ ‫הליך בחירת הזוכה יתבצע באופן הבא‪:‬‬ ‫‪ 14.1.1‬שלב א' – בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף‪( .‬לרבות קבלת הבהרות והשלמת מסמכים‬ ‫במידת הצורך ובהתאם לכללי המכרז) בדיקת הדוגמאות וניקוד האיכות‪.‬‬ ‫ניקוד הדוגמא‪:‬‬ ‫אמות המידה לשיקול דעת הצוות המקצועי בנושא איכות הדוגמא‪:‬‬ ‫אמת המידה‬ ‫ניקוד מרבי‬ ‫א‬ ‫אופן ההתקנה‪ :‬שיטות עיגון לרצפה‪ ,‬פרטי חיבור בין חלקי‬ ‫המערכות‬ ‫‪15‬‬ ‫ב‬ ‫פרטי גמר וצבע‪ ,‬איכויות הצבע וחומרי הגמר‬ ‫‪10‬‬ ‫ג‬ ‫מושב ומשענת‪ :‬צורה ואופן התחברות והתאמה לשימוש‬ ‫אינטנסיבי‬ ‫‪15‬‬ ‫ד‬ ‫מנגנון הכיסא‬ ‫‪10‬‬ ‫ה‬ ‫תמיכת משענת גב‬ ‫‪10‬‬ ‫ו‬ ‫משטח כתיבה אנטי פניק (חומרים והרכבה)‬ ‫‪10‬‬ ‫ז‬ ‫נוחות ישיבה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪100‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הצעות שניקוד האיכות שלהן לא יפחת מ‪ 80 -‬נקודות ( להלן‪" :‬ניקוד איכות מזערי")‪ ,‬יעברו לשלב‬ ‫בדיקת הצעות המחיר‪.‬‬ ‫מובהר בזאת כי במקרה שפחות מ‪ 3 -‬הצעות יקבלו ניקוד איכות מזערי‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לפי‬ ‫שיקול דעתה להימנע מלפסול הצעות שניקוד האיכות שלהן נמוך מ‪ 80 -‬אך גבוה מ‪.70 -‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫שלב ב'‪ -‬פתיחת הצעות כספיות של קבוצת המציעים הסופית ושקלול סופי‪.‬‬ ‫להלן המשקל שיינתן לכל אחת מאמות המידה‪:‬‬ ‫אמת המידה‬ ‫ניקוד איכות (דוגמא מותקנת)‬ ‫הצעת מחיר‬ ‫משקל מרבי‬ ‫בנקודות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪70‬‬ ‫(ניקוד המחיר יהיה מכפלת היחס שבין מחיר ההצעה הנמוכה ביותר‬ ‫למחיר ההצעה הנבחנת ב ‪) 70‬‬ ‫ניקוד כולל‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 15‬מסמכים להגשה עם ההצעה‪:‬‬ ‫להלן טבלה המרכזת את המסמכים הנדרשים להגשה עם ההצעה‪:‬‬ ‫מסד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הפניה‬ ‫לסעיף‬ ‫במסמכי‬ ‫המכרז‬ ‫תאור‬ ‫המסמך הנדרש‬ ‫‪4‬‬ ‫להוראות‬ ‫הכלליות‬ ‫חוברת המכרז על נספחיה‬ ‫תשובות בכתב לשאלות הבהרה (אם יהיו)‬ ‫פרוטוקול מפגש מציעים (אם יהיה)‬ ‫מסמכים חתומים על ידי המציע‬ ‫כנדרש בהוראות הכלליות‬ ‫‪(3‬ו)‬ ‫להוראות‬ ‫הכלליות‬ ‫‪5‬‬ ‫בנספח א'‬ ‫‪8‬‬ ‫לנספח א'‬ ‫אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪,‬‬ ‫לרבות אישורי ניהול ספרים‬ ‫אישורים תקפים‬ ‫ניסיון קודם‬ ‫על גבי הטופס המצורף‬ ‫דמי השתתפות במכרז‬ ‫טופס שנמסר למציע כחלק ממסמכי‬ ‫המכרז‪ ,‬כשהוא חתום ע"י בנק‬ ‫הדואר‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לנספח א'‬ ‫אישור רואה חשבון‬ ‫אישור רואה חשבון‬ ‫כל המסמכים הנדרשים בטבלה שלהלן יהיו על שם המציע בלבד‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫נספח א' – ‪ 1‬למכרז‬ ‫אישור רואה חשבון‬ ‫אני הח"מ רואה חשבון _______________של ___________ (להלן‪":‬המציע") מאשר בזאת את‬ ‫הפרטים כדלהלן‪:‬‬ ‫למציע מחזור כספים שנתי של לפחות ‪( ₪ 1,000,000‬לא כולל מע"מ)‪ ,‬בכל אחת מהשנים ‪,2010‬‬ ‫‪ 2011‬ו‪.2012-‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫__________________________________________________________‬ ‫חתימה וחותמת‬ ‫שם מלא‬ ‫___________________________________________________________‬ ‫מס' טלפון‬ ‫כתובת‬ ‫_______________‬ ‫תאריך‬ ‫‪12‬‬ ‫נספח א'‪ 2-‬למכרז‬ ‫טופס ניסיון קודם‬ ‫רשימת לקוחות לעניין תנאי הסף (סעיף ‪)5‬‬ ‫מס"ד שם הלקוח ‪/‬‬ ‫הפרויקט‬ ‫היקף‬ ‫הפרויקט‬ ‫(לפחות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ש"ח‪/‬כ"א‬ ‫תאריך‬ ‫ביצוע‬ ‫מ‪-‬‬ ‫‪1.1.2010‬‬ ‫ואילך‬ ‫שם‬ ‫פרטי איש הקשר‬ ‫טלפון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ )1‬חובה על המציע למלא לפחות ‪ 2‬עבודת בטבלה‪.‬‬ ‫‪ )2‬ניתן להציג גם עבודות שבוצעו עבור האוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪ )3‬האוניברסיטה רשאית לפנות לאנשי הקשר (לכולם או לחלקם) ולגורמים אחרים אצל אותם לקוחות‪,‬‬ ‫על פי שיקול דעתה‪.‬‬ ‫‪ )4‬הפנייה לאנשי הקשר יכול שתכלול בין היתר את חוות דעתם לעניין‪ :‬רמת ביצוע העבודה‪ ,‬רמת‬ ‫הפיקוח המקצועי והמשמעתי‪ ,‬גמישות בשעות העבודה‪ ,‬איכות החומרים‪ ,‬הכלים והציוד וכו'‪.‬‬ ‫‪ )5‬על המציע להביא בחשבון את האמור לעיל ולציין בטבלה את הלקוחות המתאימים ביותר‪.‬‬ ‫הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלה שלעיל הנם נכונים ומדויקים‪.‬‬ ‫_________________‬ ‫שם מלא‬ ‫___________________‬ ‫חתימה‬ ‫‪13‬‬ ‫נספח ב' למכרז‬ ‫הצעת המציע‬ ‫אני החתום מטה‪ ,___________________________ ,‬לאחר שקיבלתי תשובות לכל שאלות‬ ‫ההבהרה‪ ,‬ככל שהיו לי לפני הגשת הצעתי זו ולאחר שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז על‬ ‫נספחיו‪ ,‬את המפרט‪ ,‬את ההסכם ותנאיו‪ ,‬בין שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו‪ ,‬ולאחר שהתאפשר‬ ‫לי לבקר באתרי האוניברסיטה והבנתי את השיטה לפיה אצטרך לספק את השירותים ולקבל את‬ ‫התמורה ובהתאם לכל הנ"ל‪ ,‬הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את‬ ‫השירותים המופיעים במפרט‪ ,‬בתנאי ההסכם ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי זו‪.‬‬ ‫הצעתי זו הנה לאספקת פריטים בהתאם לדוגמא אותה התקנתי באוניברסיטה‪ ,‬במהלך בחינת‬ ‫ההצעות ואני מתחייב לספק סחורה זהה לזו שהותקנה כדוגמא‪ ,‬אם תבחר הצעתי‪.‬‬ ‫שם המציע‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫ח‪.‬פ‪ / .‬מס' מזהה אחר‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫כתובת‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫טלפון ‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫פקס‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫דואר אלקטרוני (אם יש)‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫איש קשר‪:‬‬ ‫תאריך‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫חתימה וחותמת המציע‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫חוזה לביצוע עבודה‬ ‫‪14‬‬ ‫מס' ‪265/2013‬‬ ‫(סימוכין‪ :‬קבלן שאינו קבלן ראשי‪)496-‬‬ ‫(נוסח ‪)1/1/2012‬‬ ‫שנערך ונחתם בבאר‪-‬שבע בחודש______ שנת ‪2013‬‬ ‫בין‬ ‫המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ‬ ‫ח‪.‬פ‪514347947 .‬‬ ‫מצד אחד‬ ‫לבין‬ ‫הקבלן ______________________‬ ‫(להלן‪" :‬הקבלן")‬ ‫הואיל והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ רוצה בביצועה של העבודה‬ ‫________________________ בשטח קמפוס אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫(להלן‪" :‬העבודה" ו – "המכון"‪ ,‬בהתאמה);‬ ‫והואיל והמכון קבל את הצעתו של הקבלן מיום__________ במכרז מס' ‪ 265/2013‬שהוציאה‬ ‫האוניברסיטה‪ ,‬לבצוע העבודה במחירים הנקובים בכתב הכמויות המצורף להסכם זה‬ ‫כנספח ד';‬ ‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫פירושים ותוספות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫"חוזה" משמעו – חוזה זה וכן כל המסמכים הנזכרים בסעיף ‪ 2‬לחוזה זה אשר‬ ‫הוראותיהם הינן חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪.‬‬ ‫"תנאי החוזה" – תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן של מדינת ישראל נוסח‬ ‫התשס"ה – אפריל ‪ 2005‬מדף ‪.3210‬‬ ‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "המזמין" יש לקרוא "המכון הלאומי‬ ‫לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ"‪.‬‬ ‫פרוש "מנהל" בסעיף ‪ 1‬של "תנאי החוזה" הוא מי שיורה המכון‪.‬‬ ‫"האתר" – בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "אתר" יש לקרוא "אתר פתוח"‬ ‫כהגדרתו בסעיף ‪ 1‬ל"תנאי החוזה"‪.‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "ריבית החשב הכללי" או "ריבית פיגורים"‬ ‫יש לקרוא "הצמדה וריבית שנתית בשיעור ‪."4%‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫על אף האמור בסעיף ‪ )1( 3‬ל "תנאי החוזה" לא יהיה זכאי הקבלן‬ ‫‪1.7‬‬ ‫להמחות זכויותיו הכספיים למוסד בנקאי‪ ,‬אלא אם אישר זאת המכון בכתב‬ ‫ומראש‪.‬‬ ‫בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‪ 15‬של "תנאי החוזה"‪ ,‬יבצע הקבלן‬ ‫‪1.8‬‬ ‫את העבודה בהתאם לכל דיני הבטיחות ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות‬ ‫של האוניברסיטה נספח ו' המצורף לחוזה‪ ,‬וכן בהתאם למפורט במפרט המיוחד‬ ‫המצורף בזאת‪.‬‬ ‫המונח "מבנה" בסעיף ‪ 16‬ל "תנאי החוזה" וכל אימת שמדובר באחריות‬ ‫‪1.9‬‬ ‫הקבלן לשמירה על המבנה‪ ,‬השגחה עליו ונזק למבנה‪ ,‬משמעו – המבנה לרבות‬ ‫חומרי בנין‪ ,‬אביזרים‪ ,‬מכונות וטובין אחרים הכלולים בעבודה ו‪/‬או אשר נועדו‬ ‫להרכבה או התקנה במבנה‪ ,‬בין אם הורכבו או הותקנו במבנה ובין אם לאו‪.‬‬ ‫אחריותו של הקבלן לשמירה תהיה כאחריות שואל והוראות הסעיפים ‪( 8 ,4‬ב)‪,9 ,‬‬ ‫‪ ,10‬ו‪ 11 -‬סיפא לחוק השומרים‪ ,‬תשכ"ז – ‪ 1967‬לא יחולו‪.‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫סעיפים ‪ 48 ,34‬ו‪ 58 -‬ל"תנאי החוזה" מבוטלים בזאת‪.‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫על אף האמור בסעיף ‪ )11( 35‬ל"תנאי החוזה" – דמי בדיקת דגימות במעבדה‬ ‫ישולמו על ידי המכון והקבלן ישפה את המכון ב‪ 0.5% -‬מכל חשבון של הקבלן‪.‬‬ ‫בדיקות שתוצאותיהן אינן מתאימות לדרישות החוזה ו‪/‬או התקן‪ ,‬עלויותיהן‬ ‫תחולנה על הקבלן בנוסף לאחוז (‪ )%‬כאמור‪.‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫פגמים וחקירת סיבותיהם – מבלי לפגוע בהתחייבויותיו של הקבלן לפי סעיף ‪56‬‬ ‫של "תנאי החוזה"‪ ,‬מצהיר הקבלן כי בדק את התוכניות וכל המסמכים האחרים‬ ‫של החוזה‪ ,‬וכי הוא מקבל על עצמו את האחריות המלאה לאי חדירת רטיבות‬ ‫למבנה‪ .‬באם יתגלו פגמים בקשר לכך תוך ‪ 5‬שנים אחרי גמר תקופת הבדק‪,‬‬ ‫הנובעים בגלל ביצוע בלתי מתאים‪ ,‬יהיה חייב לתקן את הפגמים וכל הכרוך בכך‬ ‫על חשבונו ואם הפגמים אינם ניתנים לתיקון‪ ,‬יהיה חייב בתשלום פיצויים‪.‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫על אף האמור בסעיף ‪ 64‬ל "תנאי החוזה" ובהוראת כל דין לא תהיה לקבלן זכות‬ ‫קיזוז מכל סכום שיגיע לו מן המכון ו‪/‬או האוניברסיטה כנגד כל סכום שיגיע ממנו‬ ‫למכון ו‪/‬או לאוניברסיטה‪.‬‬ ‫לקבלן לא תהיה זכות עכבון על‪-‬פי סעיף ‪ 5‬לחוק חוזה קבלנות‪ ,‬תשל"ד – ‪ 1974‬או‬ ‫על פי כל דין אחר‪.‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫המכון רשאי להסב את זכויותיו וחובותיו על פי חוזה זה‪ ,‬כולן או חלקן‪,‬‬ ‫לאוניברסיטה‪ ,‬או לכל חברה אחרת בבעלותה‪.‬‬ ‫מסמכי החוזה‬ ‫המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪:‬‬ ‫(א)‬ ‫(ב )‬ ‫(ג)‬ ‫(ד )‬ ‫(ה)‬ ‫(ו)‬ ‫(ז )‬ ‫(ח)‬ ‫חוזה לביצוע העבודה על נספחיו‪ ,‬לרבות נספח ביטוח (מצורף);‬ ‫"תנאי החוזה" למעט סעיפים ‪ 48 ,34‬ו‪( 58 -‬לא מצורף)‪.‬‬ ‫המפרטים הטכניים המיוחדים המתייחסים לעבודה (מצורף)‪.‬‬ ‫כתב הכמויות (מצורף)‪.‬‬ ‫התכניות; לרבות תוכניות אדריכלות‪ ,‬קונסטרוקציה ויתר המערכות בבניין‬ ‫(מצורף)‪.‬‬ ‫הוראות הממונה על הבטיחות ‪ +‬הוראות הממונה על הביטחון של האוניברסיטה‬ ‫(מצורף)‪.‬‬ ‫כל המפרטים והתקנים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים לביצוע העבודה או‬ ‫לכל חלק ממנה‪ .‬בהעדר תקן ישראלי יחול תקן אירופאי ‪ ISO‬או תקן אמריקאי‬ ‫מתאים (לא מצורף)‪.‬‬ ‫מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבין‪-‬משרדית המיוחדת להכנת מסמכי‬ ‫חוזה אחידים של משרדי הביטחון‪ ,‬העבודה והשיכון כפי שהוא מעודכן מזמן‬ ‫לזמן (לא מצורף)‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫עדיפות בין מסמכים‬ ‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 5‬ל "תנאי החוזה"‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫בכל מקרה של סתירה בין הוראה שבחוזה זה ובין הוראה הכלולה ב "תנאי‬ ‫החוזה" – הוראה של חוזה זה עדיפה‪.‬‬ ‫בכל מקרה של סתירה בין התוכנית האדריכלית ובין תוכניות קונסטרוקציה –‬ ‫תוכניות הקונסטרוקציה עדיפות; בכל מקרה של סתירה בין תוכנית כללית ובין‬ ‫תוכנית מיוחדת ובכל מקרה של סתירה בין הוראה כללית ובין הוראה מיוחדת –‬ ‫התוכנית המיוחדת וההוראה המיוחדת עדיפות‪.‬‬ ‫בכל מקרה של סתירה בין הוראות דין ובין המפרט ובכל מקרה של סתירה בין‬ ‫דרישת תקן ובין המפרט – הדרישה המחמירה עדיפה‪.‬‬ ‫התחייבות הקבלן לבצע את העבודה‬ ‫הקבלן יבצע את העבודה וימלא את כל התחייבויותיו וחיוביו בהתאם להוראות חוזה זה‬ ‫והוראות כל דין‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫תשלום שכר החוזה‬ ‫א‪.‬‬ ‫תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם‬ ‫לחוזה‪ ,‬מתחייב המכון לשלם לקבלן את שכר החוזה כמשמעו ב "תנאי החוזה"‬ ‫בהתאם להוראות החוזה‪ ,‬על פי הכמויות שבוצעו בפועל על ידי הקבלן על פי‬ ‫החוזה במחירים הנקובים בכתב הכמויות נספח ד' לחוזה‪.‬‬ ‫מובהר בזאת‪ ,‬כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד‪ ,‬אין‬ ‫לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה או ככמויות אשר ביצע למעשה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫שווי החוזה המבוסס על כתבי הכמויות מסתכם‪ ,‬באומדן‪ ,‬בסך של __________‬ ‫(במילים‪) :‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫שכר החוזה ישולם בתוספת מע"מ כדין‪.‬‬ ‫המחירים הנקובים בכתב הכמויות אינם צמודים למדד‪ ,‬כמשמעו בתנאי החוזה‪.‬‬ ‫אופן התשלום של תשלומי ביניים ושל החשבון הסופי‬ ‫א‪.‬‬ ‫תשלומי ביניים יבוצעו בהתאם לסעיף ‪ )3( 59‬ל "תנאי החוזה";‬ ‫מועד התשלום – על אף האמור בסעיף ‪( )3( 59‬א) יהיה מועד התשלום לקבלן‬ ‫שוטף ‪ 60 +‬יום מיום הגשת החשבון למכון ‪ ,‬ובלבד שהחשבון אושר על‪-‬ידי מנהל‬ ‫הפרויקט ועל ידי המכון‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫החשבון הסופי ישולם לקבלן ביום ה‪ 60 -‬מיום הגשת החשבון הסופי ובלבד‬ ‫שאושר על ידי המפקח ועל ידי המנהל וניתנה לקבלן תעודת השלמה‪.‬‬ ‫החשבון הסופי ישולם לקבלן לאחר שהקבלן המציא למכון ערבות בנקאית‬ ‫כערבות בדק‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫סכום המע"מ בגין התשלומים אשר שולמו לקבלן על פי חוזה זה‬ ‫ישולם לקבלן ביום ה ‪ 15 -‬לחודש הקלנדרי בו מבוצע תשלום‬ ‫המע"מ בפועל ע"י הקבלן לשלטונות המס‪.‬‬ ‫ערבות ביצוע‬ ‫א‪ .‬בהתאם לשווי החוזה הנזכר לעיל‪ ,‬הקבלן ימציא עם חתימת חוזה‪ ,‬ערבות בנקאית‬ ‫אוטונומית כאמור בסעיף ‪ 8‬לתנאי החוזה‪ ,‬על סך של ________‬ ‫‪17‬‬ ‫(במילים‪ :‬תשע מאות אלף‪ ,‬שלושים וארבעה שקלים) (השווים ל ‪ 5%‬מערך ההצעה‬ ‫בתוספת מע"מ)‪ .‬סכום הערבות יהיה צמוד למדד כאמור בסעיף ‪5‬ד' לעיל (ככל שהוצמד‬ ‫החוזה למדד תוצמד גם הערבות למדד)‪.‬‬ ‫ב‪ .‬ערבות בדק ‪ :‬ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬בשיעור של ‪ 5%‬מערך החשבון הסופי בתוספת‬ ‫מע"מ צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף ‪ 5‬ד' לעיל (ככל שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד‬ ‫גם הערבות למדד);; הערבות תהיה בתוקף לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫התחלת העבודה וסיומה ופיצוי על איחור בסיומה‬ ‫א‪.‬‬ ‫המכון מתחייב להעמיד לרשות הקבלן את שטח העבודה כשהוא פנוי בתאריך‬ ‫__________‪ ,‬כאמור בצו התחלת העבודה‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה בתאריך שיקבע בצו להתחלת העבודה‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב לסיים את העבודה תוך ‪ 14‬חודש ובכל מקרה לא יאוחר מיום‬ ‫_________‪ .‬לא סיים הקבלן את העבודה תוך המועד הנ"ל‪ ,‬ישלם הקבלן למכון‬ ‫סכום של ‪ 5,000‬ש"ח לכל יום קלנדרי של איחור‪ ,‬כדמי נזקים מוסכמים‬ ‫ומוערכים מראש‪ .‬סכום זה יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף ‪ 62‬של תנאי החוזה‪,‬‬ ‫ויוגדל בשיעור עליית המדד בחודש שבו נסתיימה העבודה למעשה לעומת מדד‬ ‫הבסיס הנקוב בסעיף ‪5‬ד' לעיל‪.‬‬ ‫הצדדים אומדים בסך הנ"ל את הנזק שייגרם למכון על ידי הקבלן במקרה של‬ ‫איחור בסיום העבודה‪ .‬דמי הנזקים האמורים יגיעו למכון בלי כל צורך בהוכחה‬ ‫של עצם הנזקים ו‪/‬או שיעור הנזקים‪ ,‬אולם אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע‬ ‫בזכותו של המכון להוכיח ולקבל מהקבלן פיצוי על נזק העולה על דמי הנזקים‬ ‫הנזכרים בסעיף זה‪ .‬תשלום הסכום הנ"ל או ניכויו אין בו לכשעצמו משום‬ ‫שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי‬ ‫החוזה ואין בו כדי לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים למכון לפי חוזה זה או‬ ‫לפי כל דין‪ ,‬לרבות זכות לבטל את החוזה‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫איחר הקבלן בסיום העבודה – מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר‪ ,‬לא יהיה‬ ‫זכאי להפרשי הצמדה בגין שכר העבודה כתוצאה מתנודות במדד בתקופת‬ ‫האיחור‪.‬‬ ‫על מנת למנוע ספקות‪ ,‬מוצהר ומוסכם בזה שהופעה או אי‪-‬הופעה של פועלים לא‬ ‫תזכה את הקבלן בדחיית מועד סיום העבודה ולא תשחרר אותו מאחריות לביצוע‬ ‫העבודה במועד המוסכם‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫שילוב ותיאום עם הקבלן הראשי וקבלנים אחרים‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫העבודה נשוא חוזה זה מהווה חלק אינטגרלי של פרויקט אשר ביצוע חלקים‬ ‫(להלן‬ ‫אחרים ממנו (להלן "עבודת הקבלן הראשי") נמסר לחברת‬ ‫"הקבלן הראשי"‪).‬‬ ‫בנוסף ליתר התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה ומבלי לגרוע מהן‪ ,‬הקבלן‬ ‫מתחייב בזה‪- :‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫לשתף פעולה עם הקבלן הראשי בכל הנוגע לעריכה ו‪/‬או לעדכון על ידי‬ ‫הקבלן הראשי – ובכפיפות להוראות המפקח – של פרוגרמה עם לוח‬ ‫זמנים מפורט אשר יקיפו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הן את העבודה והן את עבודת‬ ‫הקבלן הראשי‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫לשלב ולתאם את ביצוע העבודה על כל שלביה עם עבודת הקבלן הראשי‬ ‫ועם עבודותיהם של קבלנים אחרים‪ ,‬הן מבחינת הארגון הכללי והן‬ ‫מבחינת לוח התקדמות העבודה‪ ,‬וכן לבצע את העבודה בהתאם‬ ‫לפרוגרמה ולוח הזמנים הנזכרים בפסקה (‪ )1‬לעיל‪.‬‬ ‫קרוב לוודאי שעקב ריבוי קבלנים עלולות להיווצר נסיבות אשר תגרומנה‬ ‫להפרעות הדדיות‪ ,‬על כל הכרוך בתופעות אלו‪ ,‬ורואים את הקבלן כמי שהביא‬ ‫‪18‬‬ ‫הפרעות אלה בחשבון במסגרת הצעתו‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬המכון לא יישא בשום‬ ‫אחריות לעיכובים‪ ,‬הפרעות‪ ,‬שיבושי לוח הזמנים ו‪/‬או לתוצאותיהם ובכלל זה‬ ‫אלה אשר נגרמו על ידי הקבלן הראשי‪ ,‬קבלנים אחרים‪ ,‬הגורמים האמורים‬ ‫בסעיף קטן ד' לסעיף זה‪ ,‬האדריכל או המפקח או לכל הקשור בהם‪ ,‬והקבלן‬ ‫פוטר אותה מכל אחריות לכך‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫במידה ונוסף לקבלנים האחרים יועסקו בשטח העבודה גורמים אחרים שאינם‬ ‫בבחינת קבלנים אחרים‪ ,‬כגון דואר ישראל‪ ,‬חברת החשמל לישראל וכדומה‪ ,‬יבצע‬ ‫הקבלן את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה‪ ,‬והוא‬ ‫מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה‪.‬‬ ‫נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לגורמים האחרים בקשר להפרעות‪ ,‬תביעות‬ ‫הדדיות וכיו"ב‪ ,‬יימסרו כל העניינים השנויים במחלוקת לשיקול דעתו של‬ ‫המנהל‪ ,‬והכרעתו תחייב את הקבלן‪ .‬הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו עבור‬ ‫התיאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה‪.‬‬ ‫תיקונים ובדק‬ ‫מודגש בזאת‪ ,‬כי משך תקופת הבדק ותנאיה יהיו כמפורט בפרק י' ל "תנאי החוזה"‬ ‫בשינויים כאמור לעיל ובתנאים הכלליים ו‪/‬או במפרט הטכני‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫ביטוח קבלן‬ ‫‪ 11.1‬בנוסף לאמור בסעיף ‪ 19‬ל"תנאי החוזה"‪ ,‬ימלא הקבלן אחר התנאים‬ ‫המפורטים בנספח ביטוח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬ ‫‪ 11.2‬על אף האמור בסעיפים ‪ 19‬ו‪ 20 -‬ל "תנאי החוזה" עורכת האוניברסיטה ביטוח‬ ‫"עבודות קבלניות" במסגרתו מבוטחים האוניברסיטה והקבלן יחד ולחוד‪.‬‬ ‫דמי השתתפות הקבלן בפרמיית ביטוח "עבודות קבלניות" הינם בשיעור של ‪0.6%‬‬ ‫משכר החוזה‪ ,‬אשר ינוכו מהתשלום הראשון לקבלן‪.‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫הפרות יסודיות של החוזה‬ ‫בלא לגרוע מכלליות ההגדרה שבסעיף ‪ 6‬לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)‪,‬‬ ‫תשל"א‪ 1970 ,‬התחייבויות הקבלן כמפורט מטה הינן תנאים יסודיים בחוזה‪ ,‬והפרתו של‬ ‫כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫סעיף ‪ 7‬לעיל;‬ ‫סעיף ‪( 8‬ג) לעיל;‬ ‫סעיף ‪( 9‬ב) לעיל;‬ ‫סעיף ‪ 11‬לעיל;‬ ‫‪.2‬‬ ‫ב"תנאי החוזה"‪:‬‬ ‫סעיף ‪( )1( 11‬א);‬ ‫סעיף ‪;15‬‬ ‫סעיף ‪;22‬‬ ‫סעיף ‪; 35‬‬ ‫סעיף ‪;)1( 41‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫סכסוכים‬ ‫א‪.‬‬ ‫סמכות השיפוט בכל הנוגע לחוזה זה מסורה לבית המשפט המוסמך‬ ‫בבאר ‪ -‬שבע בלבד‪ ,‬ואולם המכון י היה רשאי‪ ,‬לפי שקול דעת ו‬ ‫המוחלט והבלעדי‪ ,‬למסור לבוררות כל תביעה וכל מחלוקת הנובעת‬ ‫‪19‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫מחוזה זה או הקשורה בו‪ ,‬ואם בחר לעשות כן תתברר התביעה‬ ‫כאמור במסגרת הבוררות‪.‬‬ ‫בחר המכון למסור תביעה או מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה בו‬ ‫לבוררות‪:‬‬ ‫תימסר התביעה או המחלוקת להכרעתו של בורר דן יחיד אשר ימונה‬ ‫(‪)1‬‬ ‫בהסכמת הצדדים‪ ,‬ובהעדר ההסכמה – על ידי נשיא בית המשפט המחוזי‬ ‫בבאר‪-‬שבע‪.‬‬ ‫הבורר יהיה כפוף להוראות הדין המהותי ולדיני הראיות‪ ,‬אך לא יהיה‬ ‫(‪)2‬‬ ‫כפוף לסדרי הדין‪.‬‬ ‫הבורר יהיה מוסמך לתת צווי ביניים והחלטותיו בעניין זה תהיינה‬ ‫(‪)3‬‬ ‫סופיות ויחייבו את המכון ואת הקבלן‪.‬‬ ‫הבורר יהיה חייב לנמק את פסקו‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫הבורר יהיה רשאי לחייב את הצדדים או מי מהם בהוצאות הבוררות‪,‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫במלואן או בחלקן‪.‬‬ ‫פסק הבוררות יהיה סופי‪ ,‬יחייב את שני הצדדים להסכם זה ולא יהיה‬ ‫(‪)6‬‬ ‫ניתן לערעור‪.‬‬ ‫הוראות סעיף זה מהוות הסכם בוררות בין הצדדים על פי חוק הבוררות‪,‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫תשכ"ח – ‪.1968‬‬ ‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת‪ ,‬כי שום חילוקי דעות ושום פניה לבוררות או לבית‬ ‫משפט לא תקנה לקבלן זכות להפסיק את ביצוע העבודה או חלק ממנה‪ ,‬וכל‬ ‫הפסקה כזאת תיחשב כהפרת החוזה‪.‬‬ ‫כל המוטל לפי החוזה על הקבלן – על חשבונו‬ ‫פעולה‪ ,‬חובה‪ ,‬התחייבות‪ ,‬אחריות‪ ,‬הוצאות או דבר אחר המוטלים בחוזה זה או על פיו‪,‬‬ ‫במישרין או בעקיפין‪ ,‬במפורש או מכלל‪ ,‬על הקבלן – הנם על חשבונו של הקבלן לבדו אלא‬ ‫אם כן נאמר במפורש בחוזה זה – ובמידה ונאמר – שהפעולה‪ ,‬החובה‪ ,‬ההתחייבות‪,‬‬ ‫האחריות‪ ,‬ההוצאות או הדבר האחר הנם על חשבון המכון‪.‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫הוצאות ביול‬ ‫הוצאות ביול החוזה‪ ,‬אם יהיו‪ ,‬חלות על הקבלן‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫כתובות הצדדים‬ ‫לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה‪:‬‬ ‫כתובת המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ‪ :‬אצל אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫ת‪.‬ד‪ ,653 .‬באר‪-‬שבע‪84105 ,‬‬ ‫כתובת הקבלן‪_______________________________ :‬‬ ‫ולראיה באו הצדדים על החתום בבאר‪-‬שבע‬ ‫_________________________________‬ ‫__________________‬ ‫‪20‬‬ ‫המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ‬ ‫הקבלן‬ ‫אני הח"מ‪ ,___________ ,‬עו"ד‪/‬רוא"ח של החברה___________________ (להלן‪:‬‬ ‫"החברה")‪ ,‬מאשר בזאת‪ ,‬כי החתומים מעלה בשם החברה מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה‪,‬‬ ‫וכי חתימותיהם דלעיל מחייבות ומזכות את החברה לכל דבר ועניין ‪.‬‬ ‫_____________________‬ ‫חתימת עו"ד‪/‬רוא"ח‬ ‫נספח ביטוח קבלן‬ ‫‪1‬‬ ‫נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או לפי כל דין‪ ,‬ומבלי שאוניברסיטת בן גוריון‬ ‫נוטלת על עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן‪ ,‬מצהירה אוניברסיטת בן גוריון כי ערך‬ ‫פוליסות ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך ( להלן – " ביטוח עבודות קבלניות " )‬ ‫על מנת להגן על עצמו ו ‪ /‬או על הבאים מכוחו מפני אבדן‪ ,‬נזק או אחריות הקשורים או‬ ‫הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪ .‬בכפוף לתנאים‪ ,‬סייגים‪ ,‬גבולות אחריות‬ ‫המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח עבודות ההקמה‪ ,‬יכלול ביטוח‬ ‫העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫פרק (‪ – )1‬נזק רכוש‬ ‫אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫פרק (‪ – )2‬אחריות כלפי צד ג'‬ ‫חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫פרק (‪ – )3‬אחריות מעבידים‬ ‫חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע‪ ,‬תוך‬ ‫כדי ועקב ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן והקבלן ישתתף בהוצאות‬ ‫האוניברסיטה בגין דמי הביטוח‪ .‬השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה‪ ,‬כשהוא צמוד‬ ‫למדד כאמור בסעיף ‪.5‬ד' לחוזה זה‪ ,‬של סכום השווה ל ‪( 0.6%‬ששה פרומיל) משווי החוזה הנקוב‪,‬‬ ‫על פי אמדן‪ ,‬בסעיף ‪.5‬ב' לעיל‪ ,‬בצירוף מע"מ‪ .‬הניכוי יבוצע כולו מהחשבון הראשון שיגיש הקבלן‬ ‫למזמין‪.‬‬ ‫בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה‪ ,‬מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח‪ ,‬המבוטח‬ ‫על פי פרק (‪ )1‬של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא חוזר זה‪ ,‬מתחייב המזמין להעביר‬ ‫לקבלן‪ ,‬מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח תגמולים אשר יתקבלו (אם‬ ‫יתקבלו) בגין הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות ידי‬ ‫הקבלן‪.‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫האוניברסיטה תאפשר לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות‪ ,‬והקבלן מתחייב ללמוד‬ ‫את תוכן פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל תנאיה וזאת לפני תחילת ביצוע‬ ‫העבודות‪.‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫האוניברסיטה לא תשא בכל אחריות כלפי הקבלן בקשר לפוליסת ביטוח עבודות קבלניות ובכלל‬ ‫זה בכל הנוגע לדיותו של החיסוי הביטוחי ‪ ,‬התאמתו לסיכון או לצרכיי הקבלן‪ ,‬הקבלן מצהיר‬ ‫ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי האוניברסיטה טענה‪ ,‬תביעה או דרישה מכל מין או‬ ‫סוג שהוא באשר לתוכנו‪ ,‬היקפו ותנאיו של החיסוי הביטוחי‪ ,‬דיותו והתאמתו לסיכון או‬ ‫לצרכיו‪.‬‬ ‫ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לערוך ביטוח‬ ‫נוסף‪ ,‬יוסיף הקבלן וירכוש על חשבונו הוא את הביטוח הנוסף כאמור‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו‪/‬או על פי כל דין‪ ,‬הקבלן ירכוש ויקיים על חשבונו‬ ‫את הביטוחים המפורטים להלן (שכולם יחד יקראו "ביטוחי קבלן")‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב מנועי‪ ,‬וכן‬ ‫ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב מנועי שלא יפחת מסך‬ ‫של ‪ $ 80,000‬למקרה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ביטוח לציוד המשמש לעבודות הפרוייקט ואינו מהווה חלק ממנו‪ ,‬מפני אבדן או נזק‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ביטוח אחריות המוצר שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך ‪ ,$ 500,000‬בגין כל‬ ‫פגיעה או נזק העלול להגרם עקב פגם כלשהו בעבודות‪ ,‬וזאת ממועד מסירת העבודות או‬ ‫חלקן לאוניברסיטה ולמשך כל התקופה שבה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל‬ ‫דין‪ .‬שם המבוטח יורחב לכלול גם את שם אוניברסיטת בן גוריון‪ .‬הכיסוי יכלול במפורש‬ ‫גם סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ביטוח אחריות מקצועית שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך ‪ $ 1,000,000‬בגין‬ ‫כל מעשה או מחדל מקצועי‪ ,‬וזאת למשך תקופת ההתקשרות ולמשך כל תקןפה נוספת‬ ‫בה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין‪ .‬שם המבוטח יורחב לכלול גם את‬ ‫המזמין‪.‬‬ ‫הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו‬ ‫המבטח אינו רשאי לבטלם ו ‪ /‬או לצמצם את היקפם ו ‪ /‬או שלא לחדשם‪ ,‬אלא אם כן מסר‬ ‫המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן ‪ 60‬יום מראש‪.‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו הינם‬ ‫ביטוחים ראשוניים לכל ביטח אחר שנערך על ידי המזמין או לטובתה‪.‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור‬ ‫על זכותו של המבטח לתחלוף (‪ )SUBROGATION‬נגד כל יחיד מיחידי המבוטח לרבות‬ ‫האוניברסיטה‪ ,‬והבאים מטעמם‪ ,‬תלמידי האוניברסיטה ועובדיה וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה‬ ‫איליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו‪ ,‬או הקשור לעבודה‪.‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל‪ ,‬יכללו סעיף מפורש המונע‬ ‫המחאת זכויות על פי פוליסת הביטוח ובכלל זה זכויות לתגמולי הביטוח‪.‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫הקבלן מתחייב להמציא לידי אוניברסיטת בן גוריון מיד עם דרישתה‪ ,‬העתקים מפוליסות ביטוח‬ ‫חתומות של ביטוחי הקבלן‪ .‬בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות ביטוחי הקבלן לבין‬ ‫האמור בחוזה זה‪ ,‬יגרום הקבלן לשינוי תנאי הביטוח‪ .‬על מנת להתאימם להוראות חוזה זה‪.‬‬ ‫מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים‪ ,‬בהמצאתם ו‪/‬או בשינויים כדי להוות‬ ‫אישור בדבר התאמתם וקיום התחייבויות הקבלן בקשר לביטוחי הקבלן לא תגרע מאחריותו ולא‬ ‫תצמצם את אחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין‪.‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫למען הסר ספק‪ ,‬מודגש במפורש כי הקבלן ישא בסכומי השתתפות העצמית הנקובים בפוליסת‬ ‫הביטוח לביטוח עבודות קבלניות ובקשר לביטוחי הקבלן‪ .‬סכומים אלו יהיו נתונים לקיזוז על ידי‬ ‫האוניברסיטה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫הקבלן יקיים כלל התנאים אשר בקיומם תותנה אחריות המבטח על פי פוליסות לביטוח עבודות‬ ‫קבלניות ועל פי פוליסות של ביטוחי הקבלן‪ .‬הוטלה בפוליסה כלשהי חובת שמירה או חובה‬ ‫להבטיח שמירה – תחול החובה על הקבלן והוא ישא בכל הוצאה הכרוכה בקיומה‪ .‬הקבלן ישתף‬ ‫פעולה עם האוניברסיטה ככל הדרוש לשמירה על זכויותיה על פי פוליסות הביטוח ולא יפגע‪ ,‬בין‬ ‫במעשה ובין במחדל ביכולתה של האוניברסיטה לממש את זכויותיה על פיהן‪.‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח העבודות‬ ‫הקבלניות הנזכרת בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן‬ ‫לקבלן יובא לידיעתו בכתב‪.‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או על פי דין או כדי לצמצם‬ ‫את אחריותו‪ ,‬וקיומם המלא והמדויק‪ .‬של התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה התחיבות כלשהי‬ ‫על פי סעיף ‪ 11.6‬לעיל‪ .‬לא יפטור אותו מאחריות כאמור‪.‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫לא קיים הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבסעיף זה או מבין החיובים המוטלים‬ ‫עליו מכוח פוליסות ביטוח – רשאית האוניברסיטה לקיים את חיובי הקבלן במקומו‪ ,‬והקבלן‬ ‫ישפה את האוניברסיטה‪ ,‬על פי דרישתה הראשונה‪ ,‬בגין כל הוצאה כלשהי נשאה בה לשם כך‬ ‫ויפצה אותה בגין כל נזק שנגרם לה כתוצאה מכך‪ ,‬והכל בלא לפגוע בכל זכות‪ ,‬תרופה וסעד‬ ‫העומדים לאוניברסיטה על פי דין ו ‪ /‬או על פי חוזה זה‪.‬‬ ‫__________________‬ ‫חתימת הקבלן‬ ‫__________________________‬ ‫חתימת האוניברסיטה‬ ‫‪24‬‬ ‫הסכם בדבר תקופת התיישנות תביעות הקבלן‬ ‫ב י ן‪:‬‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫(להלן‪" :‬האוניברסיטה")‬ ‫מצד אחד;‬ ‫לבין‪:‬‬ ‫ח‪.‬פ‪.‬‬ ‫הקבלן‪:‬‬ ‫(להלן‪" :‬הקבלן")‬ ‫מצד שני;‬ ‫הואיל‬ ‫והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה כמפורט בהסכם המצ"ב והיא קבלה את הצעתו של‬ ‫הקבלן לבצוע העבודה כאמור בהסכם המצ"ב;‬ ‫והואיל ובהתאם להוראות חוק ההתיישנות‪ ,‬התשי"ח – ‪ ,1958‬רשאים הצדדים לקבוע ביניהם תקופת‬ ‫התיישנות מוסכמת לעניין ההסכם המצ"ב;‬ ‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫לקבלן לא תהינה כל דרישה‪ ,‬טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה‪ ,‬על פי ההסכם המצ"ב‬ ‫והעבודות המבוצעות במסגרתו (בין אם נכללו במסגרתו מראש ובין אם הוספו כעבודות נוספות)‪,‬‬ ‫בין אם נדרשו בחשבונות ביניים ובין אם לאו‪ ,‬וזאת בחלוף המועדים הבאים‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬ ‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום‪ ,‬בגין החשבון הסופי שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫לא הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬ ‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום בגין החשבון האחרון שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫אין באמור לעיל בכדי לשנות או לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם המצ"ב או בנספחיו לרבות‬ ‫חובת הקבלן להגיש חשבון סופי ורשימת תביעות‪ .‬במקרה של סתירה ‪ -‬האמור לעיל יגבר על כל‬ ‫הוראה אחרת בהסכם ונספחיו לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בדין לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪ ,‬ככל שניתן להתנות‬ ‫על הוראות הדין‪ ,‬ובלבד שאין בהוראת כל דין בכדי לקצר את תקופת ההתיישנות לתקופות‬ ‫קצרות יותר מן האמור לעיל‪.‬‬ ‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬ ‫_____________________‬ ‫_____________________‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫הקבלן‬ ‫‪25‬‬ ‫טופס‪ :‬דוגמת נספח ערבות ללא הצמדה‬ ‫ערבות בנקאית אוטונומית‬ ‫בנק‪ _____________ :‬בע"מ‬ ‫סניף‪__________________:‬‬ ‫כתובת הסניף‪____________:‬‬ ‫תאריך‪_________________ :‬‬ ‫לכבוד‪:‬‬ ‫המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ‬ ‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬ ‫הנדון‪ :‬ערבות בנקאית מס'‪___________________ :‬‬ ‫‪ .1‬אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ________ ש"ח (במילים‪:‬‬ ‫__________ ש"ח) (להלן‪" :‬סכום הערבות") שתדרשו מאת‪( ________ :‬להלן‪" :‬הנערב") בקשר‬ ‫עם מכרז‪/‬חוזה מס' _______________‪.‬‬ ‫‪ .2‬אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמותו או לדרוש מאתנו‪ ,‬מפעם לפעם‪,‬‬ ‫סכומים על חשבון סכום הערבות ובמקרה כזה לאחר כל תשלום תשאר ערבות זו בתוקפה ביחס‬ ‫ליתרת סכום הערבות‪ ,‬ובלבד שהסכום הכולל של דרישותיכם‪ ,‬לא יעלה על סכום הערבות‪.‬‬ ‫‪ .3‬ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית‪ .‬אנו נשלם לכם‪ ,‬מייד לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא‬ ‫יאוחר מאשר תוך ‪( 10‬עשרה) ימים ממועד קבלת דרישתכם‪ ,‬כל סכום שיידרש על ידכם בגבולות‬ ‫סכום הערבות מבלי שיהיה עליכם לנמק דרישתכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח את‬ ‫דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוביו כלפיכם‪.‬‬ ‫אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה מהנערב או מצד שלישי אחר כלשהו את‬ ‫תשלומו של סכום הערבות‪ ,‬כולו או מקצתו‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _______ ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו בכתב‬ ‫לא יאוחר מאשר בתאריך זה‪ .‬דרישה בפקס או במברק לא תתקבל‪ .‬לאחר תאריך זה תהיה‬ ‫ערבות זו בטלה ומבוטלת‪.‬‬ ‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬ ‫תאריך‪___________________ :‬‬ ‫__________________________‬ ‫חתימות וחותמת הבנק‬ ‫‪26‬‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך‬ ‫ג'‪1‬‬ ‫תנאים כלליים מיוחדים‬ ‫‪27‬‬ ‫‪00.1‬‬ ‫תיאור העבודה‬ ‫א‪.‬‬ ‫מכרז זה מתייחס לייצור‪ ,‬הספקה והרכבת כסאות אודיטוריום עם משטח כתיבה אנטי‬ ‫פניק במבנה המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב (‪ )NIBN‬בקמפוס אוניברסיטת בן גוריון‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫תכניות לביצוע ומפרטים מדויקים יוכנו ע"י הקבלן ויוצגו לאישור האדריכל והמפקח‪,‬‬ ‫רק עם אישורם וייצור דוגמאות או אב טיפוס יאושר ביצוע עבודה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫לאוניברסיטה שמורה האופציה (רשות אך לא חובה) להגדיל את הביצוע בכל כמות‬ ‫בתקופה של ‪ 12‬חודשים מיום צו התחלת העבודה‪.‬‬ ‫אתר הבנין ותנאיו‬ ‫בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן כי ביקר את האתר בתחומי מבנה (‪ )NIBN‬ובדק באופן יסודי‬ ‫את האולם במבנה שבו יש להתקין‪ ,‬להרכיב ולמקם את הכיסאות נשוא מכרז זה‪.‬‬ ‫באתר פועל קבלן בניין ראשי המבצע את עבודות הגמר ואת מערכות הבניין‪ .‬הקבלן נשוא מכרז‬ ‫זה ישמע להוראות הקבלן הראשי ויתאם את כל פעולותיו עימו‪ ,‬כולל תיזמון עיגון התותבים‬ ‫והתקנת הכיסאות‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש בקשר למצב הבניינים בסביבה ודרכי הגישה וכל יתר‬ ‫העובדות המשפיעות על העבודה‪ .‬המחיר שיציע הקבלן בכתב הכמויות יחשב ככולל את ההוצאות‬ ‫הכלליות והמקריות שתידרשנה בגלל התנאים הנ"ל האתר וסביבתו‪.‬‬ ‫‪00.3‬‬ ‫תיאום הביצוע‬ ‫א‪.‬‬ ‫כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם מנהלת פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫באוניברסיטת בן גוריון ו‪/‬או מנהל הפרויקט שימונו ע"י האוניברסיטה לתאום העבודות‬ ‫שבמסגרת מכרז זה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הנחיות לביצוע ו‪/‬או לשינויים וסטיות מן התוכניות או המפרטים ינתנו בכתב רק על ידי‬ ‫המפקח‪.‬‬ ‫הקבלן אינו רשאי לפנות ישירות למתכנן – כל ההנחיות וההוראות לביצוע יועברו לקבלן‬ ‫ישירות ע"י המפקח ו‪/‬או ע"י המתכנן בנוכחות המפקח‪.‬‬ ‫‪00.4‬‬ ‫תנועה בשטח הקמפוס‬ ‫א‪.‬‬ ‫נתיבי תנועה‪ ,‬פריקת ציוד וחומרי עבודה יתואמו עם המפקח ויאושרו על ידו‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫חוקי תנועה‪ ,‬כיווני נסיעה‪ ,‬אסורי כניסה וכיו"ב החלים על עובדי האוניברסיטה או‬ ‫מבקריה‪ ,‬יחולו גם על הקבלן ועובדיו‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫כניסה ויציאה מתחום הקמפוס האוניברסיטאי תהינה בהתאם להוראות הקיימות‬ ‫בשער הקמפוס‪ ,‬והמפורטות במסמך ו' לחוזה זה‪.‬‬ ‫‪00.5‬‬ ‫אחריות מבנים ומתקנים קיימים‬ ‫הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנה הרבלנטי ומבנים ומתקנים אחרים ויתקן על‬ ‫א‪.‬‬ ‫חשבונו כל נזק שיגרם להם כתוצאה מביצוע עבודתו או תנועותיו או שהייתו בשטח‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫‪00.6‬‬ ‫עם גילוי מתקן או פריט או סוג של צנרת וכיו"ב המפריעים למהלך עבודתו השוטפת של‬ ‫הקבלן יודיע האחרון למפקח לצורך קבלת הנחיות על אופן הטיפול בו (על ידי רישום‬ ‫ההוראות בכתב ביומן העבודה)‪ .‬הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם‬ ‫ומתחייב לתקן או לחילופין לשאת בכל הוצאות התיקון הישירות והבלתי ישירות‬ ‫שייגרמו מן הנזק הנ"ל‪.‬‬ ‫תנאים בטחוניים‬ ‫א‪.‬‬ ‫הקבלן ועובדיו לא ישהו באזורים אחרים של הקמפוס‪ ,‬אלא באזור עבודתו בלבד‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫על הקבלן לאחוז באמצעים הדרושים להבטיח שלומו‪ ,‬שלום עובדיו וכן כל האמצעים‬ ‫להגנת בני אדם‪ ,‬בעלי חיים ורכוש במהלך עבודתו‪ .‬הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי‬ ‫תקנות משרד העבודה‪ ,‬על הקבלן לכלול הוצאותיו השונות הנובעות מהאמור לעיל כגון‪,‬‬ ‫פיגומי בטיחות‪ ,‬אמצעי הבטחה וקשירה‪ ,‬מחיצות בטחון וכיו"ב כמתבקש מן העבודה‬ ‫והתקנות במחירי היחידה של הצעתו‪.‬‬ ‫‪00.7‬‬ ‫הגנה על המבוצע ושמירה על הנקיון‬ ‫א‪.‬‬ ‫הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים ועל המוצרים המוגמרים‬ ‫בפני השפעות אקלימיות‪ ,‬פגיעות מכניות‪ ,‬לכלוך‪ ,‬עבודות במבנה ו‪/‬או בריהוט וכיו"ב‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים מורכבים בבנין כגון‪ :‬אלומיניום‪ ,‬פלב"ם‪ ,‬קבועות‬ ‫תברואיות וכד'‪ ,‬וינקוט בכל האמצעים האחרים לשמירה על כל המלאכות ועל מוצרים‬ ‫עד למסירת העבודה‪ .‬זאת בהתאם לדרישות המפרט‪ .‬בהעדר דרישות כאלו במפרט לגבי‬ ‫חומר‪ ,‬מוצר או מלאכה מסויימת – בכפיפות להוראות המפקח‪.‬‬ ‫פגימות בטיח או בגליפים קיימים בגין הרכבת הכיסאות תתוקנה על חשבון קבלן‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪00.8‬‬ ‫בנוסף להגנה על החומרים והמוצרים‪ ,‬מתחייב הקבלן לאחוז בכל האמצעים לצורך‬ ‫שמירה על נקיון בעת ביצוע העבודה ובסיום כל יום עבודה‪ ,‬פינוי פסולת לאתר מאושר‬ ‫והכל בהתאם להנחיות המפקח‪.‬‬ ‫אישור שלבי העבודה‬ ‫אישור שלבי הביצוע‪ ,‬אם ניתן על ידי המפקח – לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה‬ ‫והבלעדית של הקבלן לשלב או לעבודה במצבה המושלם או לכל חלק ממנה‪.‬‬ ‫‪00.9‬‬ ‫קשר עם קבלנים וקבלני משנה אחרים‬ ‫א‪.‬‬ ‫במבנה מבוצעות עבודות שונות בתחומים שונים המבוצעות ע"י קבלנים וקבלני משנה‬ ‫שונים‪.‬‬ ‫להלן פרוט חלקי של העבודות‪:‬‬ ‫‪ )1‬עבודות צנרת לסוגיה‪.‬‬ ‫‪ )2‬התקנת מיזוג אויר ומתקני העזר‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ )3‬התקנת מכשור מדעי‪ ,‬מכשור עזר‪ ,‬מדחסים‪ ,‬משאבות וכיו"ב‪.‬‬ ‫‪ )4‬התאמה והרכבת קבועות סניטריות חשמליות ומעבדתיות במבנה וברהוט‪.‬‬ ‫‪ )5‬עבודות בניה ותגמירי בניה שונים‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫העבודות הנ"ל יבוצעו במקביל לעבודתו של הקבלן‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב לבצע עבודותיו בתיאום עם הקבלנים הנ"ל וע"פ הוראות המפקח‪.‬‬ ‫הקבלן יבצע את כל החתוכים‪ ,‬החורים והפינויים וכל עבודה אחרת הקשורה בשלוב‬ ‫מערכות אחרות ברהוט‪ .‬זאת בתאום עם קבלן המשנה והמפקח‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫בגין העבודות הנ"ל לא יהיה הקבלן זכאי לכל תמורה נוספת‪.‬‬ ‫הוצאותיו בגין ההכנות או ההתאמות הנדרשות להרכבת הכיסאות יכללו במחירי‬ ‫היחידה‪.‬‬ ‫‪00.10‬‬ ‫חשמל‬ ‫החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק לקבלן ע"י הקבלן הראשי ללא תשלום‪ ,‬חשמל חד פאזי‬ ‫בלבד אולם ההתחברות אל מקור החשמל תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו ובהתאם להנחיות‬ ‫שימסרו לו ע"י המפקח‪.‬‬ ‫המנהל אינו אחראי לעיכובים או לנזקים העלולים להגרם לקבלן בגין הפסקות חשמל או מים‪,‬‬ ‫אם יגרמו כאלה‪.‬‬ ‫על הקבלן לבצע במקרה כזה הכנות למקורות עצמיים חילופיים כדי למנוע גרימת עיכובים‬ ‫בעבודה‪.‬‬ ‫‪00.11‬‬ ‫הספקת חומרים ומוצרים‬ ‫כל החומרים שיסופקו על ידי הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקן‬ ‫הישראלי העדכני ובהעדר כזה‪ ,‬לדרישות התקן הבריטי או האמריקאי‪ .‬החומרים אשר ימצאו‬ ‫בלתי מתאימים לאחר בדיקת המפקח יסולקו לאלתר על ידי הקבלן מן האתר ועל חשבונו‪.‬‬ ‫‪00.12‬‬ ‫בדיקת חומרים ואישורם‬ ‫‪00.13‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫הקבלן חייב לספק על פי דרישת המפקח פירוט לגבי מקורות ו‪/‬או יצרני חומרים שונים‬ ‫וכן לספק על פי דרישת המפקח אישורים מתאימים של היצרן ו‪/‬או מכון בדיקות מאושר‬ ‫לטיב החומרים‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫המפקח רשאי לדרוש בדיקות מעבדה מדגמיות מן החומרים המגיעים לאתר וזאת על‬ ‫חשבון הקבלן עד תקרה של ‪ 0.5%‬מערך העבודה‪.‬‬ ‫תוכניות‬ ‫א‪.‬‬ ‫בחתמו על מכרז זה‪ ,‬מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהתוכניות המצורפות למכרז זה הן‬ ‫תוכניות למכרז בלבד‪ ,‬ואינן מהוות תכניות מעודכנות לביצוע בהתאם למפורט במסמך‬ ‫ה'‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבגין אופייה המיוחד של העבודה‪ ,‬יתכנו פרטי ביצוע‬ ‫שונים שתיאורם יבוא ברשימות ובמפרטים ו‪/‬או בהוראות ביצוע ביומן העבודה מבלי‬ ‫שיינתן להם ביטוי גרפי בתכניות‪ ,‬ויהיו שונים מפרטים המפורטים בתכניות מצורפות‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫מידות בתוכניות עשוי שתיפול בהן אי התאמה או טעות סופר‪ ,‬על הקבלן לבקר המידות‬ ‫והתאמתם‪ .‬בכל אי התאמה יש לטפל על ידי הודעה מיידית למפקח‪ .‬הקבלן אחראי‬ ‫אחריות מוחלטת לבדיקת המידות והתאמתן‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫תכניות לביצוע ומפרטים מדויקים יוצגו ע"י הקבלן לאישור האדריכל ורק עם אישורם‬ ‫וייצור דוגמאות או אב‪-‬טיפוס‪ ,‬יאושר ביצוע העבודה לקבלן וראה הנחיות לייצור‬ ‫דוגמאות‪.‬‬ ‫‪00.14‬‬ ‫‪00.15‬‬ ‫תקופה ועדיפות הביצוע‬ ‫א‪.‬‬ ‫בנוסף לנאמר בחוזה הכללי‪ ,‬מודגש בזאת שהביצוע יחל בתוך ‪ 7‬יום מיום קבלת צו‬ ‫התחלת העבודה‪ .‬יש לסיים בהתאם ללו"ז הסופי שיקבע ע"י האוניברסיטה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫עם קבלת צו התחלת העבודה‪ ,‬יספק הקבלן בתוך ‪ 14‬יום לוח זמנים מפורט לאשור‬ ‫המפקח‪ .‬לוח זמנים זה יקבל תוקף לאחר אשור המפקח‪.‬‬ ‫קבלני משנה‬ ‫א‪.‬‬ ‫הקבלן יציג לאשור המפקח קבלני משנה לכל אחת מן העבודות שאינן מבוצעות במפעלו‪.‬‬ ‫רק לאחר אשור קבלני המשנה רשאי הקבלן להפעילם לצורך ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫‪00.16‬‬ ‫שמירת זכויות‬ ‫א‪.‬‬ ‫מובהר בזה במפורש‪ ,‬כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה‬ ‫כלשהיא‪ ,‬וההכרעה נתונה לשיקול דעתו ולהחלטתו הבלעדית של המזמין‪ ,‬למזמין‬ ‫תעמוד הזכות לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים‪ ,‬גם לאחר מסירת ההצעות‪ ,‬כולם‬ ‫או אחד‪/‬ים מהם‪ ,‬הכל לפי שיקול דעתו הבלתי מסוייג‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫מבלי לגרוע מהאמור בסעיף דלעיל‪ ,‬מובהר בזה כי המזמין קבע לעצמו הערכה תקציבית‬ ‫בדבר עלותה המשוערת של העבודה והמזמין שומר לעצמו את הזכות‪ ,‬שלא לקבל אף‬ ‫אחת מן ההצעות‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫החוזה בין הקבלן לבין המזמין הינו חוזה ממשלתי על כל נספחיו‪ .‬במקרה של סתירה בין‬ ‫תנאי ההצעה והתנאים הקבועים במסמכי המכרז לבין תנאי החוזה יהיו תנאי המכרז‬ ‫עדיפים‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫המזמין רשאי‪ ,‬לאחר פרסום המכרז‪ ,‬להכניס תיקונים‪ ,‬הבהרות‪ ,‬שינויים ותוספות על פי‬ ‫שקול דעתו‪ ,‬אשר ישלחו בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ .‬הקבלן יצרף‬ ‫למסמכי ההצעה את הודעת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו‪ ,‬לאשור קבלתה‪,‬‬ ‫הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫בנוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע מכלליותו‪ ,‬רשאי המזמין להחליט על פי שקול דעתו‬ ‫הבלעדי והבלתי מסוייג לבטל הזמנה להגשת הצעות זו ולהוציא הזמנות חדשות והגשת‬ ‫הצעות בין בנוסח זהה לנוסח זה ובין בנוסח שונה והכל כאמור על פי שיקול דעתו‬ ‫הבלעדי והבלתי מסוייג של המזמין‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪00.17‬‬ ‫פקוח‬ ‫המפקח במקום הוא בא‪-‬כוחו של המתכנן ושל האוניברסיטה ומתפקידו להשגיח‬ ‫ולהבטיח כי העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות ולמפרטים המקוריים‪ ,‬להעביר ולהסביר‬ ‫א‪.‬‬ ‫לקבלן הוראות ותוכניות הדרושות תוך רישום ביומן של תאריכי מסירת התוכניות‬ ‫וההוראות הנוספות‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫האדריכל או בא‪-‬כוחו רשאים לדרוש מהקבלן באמצעות המפקח תיקון‪ ,‬שינוי כל עבודה‪,‬‬ ‫או חלק עבודה‪ ,‬אשר לא בוצעה בהתאם לתוכניות או המפרט הטכני‪ ,‬או ההוראות‬ ‫האחרון ועל הקבלן למלא אחרי דרישות אלה ללא שהות‪ .‬בלי אישור המפקח‪ ,‬אין הקבלן‬ ‫רשאי לעבור לעבודה אחרת‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫האדריכל או בא‪-‬כוחו רשאים לפסול – באמצעות המפקח – כל חומר או כל עבודה‬ ‫הנראים להם כבלתי מתאימים לעבודה הנדונה‪ .‬כמו כן רשאים הם לדרוש בדיקה‬ ‫ובחינה של כל חומר – בנוסף לבדיקות הקבועות‪ ,‬בהתאם לחוקים הקיימים – וכל זה על‬ ‫חשבון הקבלן‪.‬‬ ‫אין להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה אלא אם יקבל אישור על כן מהמפקח‪.‬‬ ‫נפסל החומר ע"י מפקח לאחר בדיקתו‪ ,‬חייב הקבלן להרחיקו תוך ‪ 48‬שעות מיום‬ ‫שנמסרה הדרישה לכך משטח הבניין או הנגרייה‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫האדריכל או בא‪-‬כוחו רשאים להפסיק – באמצעות המפקח – את ביצוע העבודה‬ ‫בשלמותה‪ ,‬או בחלקה‪ ,‬אם לפי דעתם אין העבודה בשלמותה או בחלקה‪ ,‬נעשית בהתאם‬ ‫לתוכניות‪ ,‬לתאור הטכני או להוראות המפקח‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫המזמין באמצעות האדריכל או המפקח יהיו הקובעים היחידים בקשר לכל שתתעורר‬ ‫ביחס לטיב החומרים‪ ,‬טיב העבודה ואופן ביצועה‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫הקבלן יפנה את כל שאלותיו‪ ,‬הערותיו ודרישותיו אל האדריכל באמצעות המפקח –‬ ‫שהוא בא כוחה של האוניברסיטה‪.‬‬ ‫כללי‬ ‫‪00.18‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫על הקבלן לקחת בחשבון‪ ,‬שעבודתו תבוצע בחלק ניכר מהזמן במקביל לעבודות קבלנים‬ ‫אחרים‪ ,‬והוא לא יהיה זכאי לתוספת תשלום עבור הפרעות‪ ,‬עיכובים‪ ,‬או בעיות אחרות‬ ‫שנגרמו לדעתו לעבודתו‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך ג'‪2‬‬ ‫מפרט טכני מיוחד‬ ‫‪33‬‬ ‫כסא אודיטוריום‬ ‫מפרט טכני‬ ‫אפיון הכיסא המוצע ע"י הספק‪:‬‬ ‫א‪ .‬דגם הכיסא‪" :‬כיסא אודיטוריום עם משטח כתיבה אנטי פניק"‬ ‫ב‪ .‬שלדת הכיסא רגלי פלדה מגולוונות וצבועות באבקת אפוקסי בתנור‪ .‬תותבים להתקנה‬ ‫סמויה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫צבע ‪ -‬גיוון על פי ‪ RAL‬לפי בחירת האדריכל‬ ‫ד‪ .‬מושב לוח לביד בכבישה צורתית מצופה ספוג‪ .‬חיפוי עץ בחלקו הקדמי (תחתון) של‬ ‫המושב‪ ,‬גוון טבעי לבחירה‪.‬‬ ‫ה‪ .‬גב הכיסא חיפוי עץ בחלק האחורי בגובה המשענת‪ ,‬גוון טבעי לבחירה‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫בד הריפוד – בד מעכב בערה ‪ Main Line Plus‬עומד בתקן כיבוי אש ‪ ,5419‬סינטטי‬ ‫לרחיצה‪.‬‬ ‫ז‪ .‬מנגנון חרישי עם משקולת ובלימה‬ ‫ח‪ .‬משענות יד ישרות‪ ,‬עץ מלא צבוע בלכה בגוון לבחירת האדריכל‪.‬‬ ‫ט‪ .‬משטח כתיבה לוח עץ בגמר פורמייקה שחורה‪ ,‬מנגון אנטי פניק נכנס לתוך כיס (קופסאת‬ ‫מתכת בגוון שחור) ‪,‬מנגנון ממתכת‪.‬‬ ‫שיטת ההתקנה‬ ‫‪-‬‬ ‫הקבלן יתקין תותבים אל רצפת הבטון‪ ,‬טרם ביצוע הריצוף האודיטוריום ובתאום מלא‬ ‫עם הקבלן הראשי‪ .‬סימון ומיקום – באחריות הקבלן ועלפי תכניות מאושרות בלבד‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫לאחר ביצוע הריצוף ועבודות הגמר בחדר‪ ,‬יותקנו הכיסאות‪ ,‬בתאום עם הקבלן הראשי‬ ‫ועם המפקח‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יש להגן על הכיסאות עד למסירתם למזמין – הכל באחריות הקבלן ועל חשבונו‪.‬‬ ‫חתימת הקבלן‬ ‫______________‬ ‫‪34‬‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך ד'‬ ‫כתב – הכמויות‬ ‫‪35‬‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך ה'‬ ‫רשימת תכניות‬ ‫‪36‬‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך ו'‬ ‫הוראות הממונה על הביטחון‬ ‫‪+‬הוראות הממונה על הבטיחות‬ ‫‪37‬‬ ‫עודכן בתאריך‬ ‫פרטי הקבלן‪:‬‬ ‫שם משפחה ‪ +‬פרטי‬ ‫טלפונים‪:‬‬ ‫חברה‬ ‫שם חברה‬ ‫ת‪.‬ז‪.‬‬ ‫פקס‬ ‫סלולרי‬ ‫תקופת העסקה‬ ‫מתאריך‬ ‫כתובת החברה‬ ‫עד תאריך‬ ‫התחייבות‪:‬‬ ‫‪ .1‬הנני מתחייב להישמע להוראות מאבטח של מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן גוריון כל עוד‬ ‫אני נמצא בשטח האוניברסיטה ו‪/‬או מבצע עבודה עבורה‪.‬‬ ‫‪ .2‬הנני מתחייב לא להעסיק פועלים מהשטחים‪.‬‬ ‫‪ .3‬הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר‪.‬‬ ‫הגבלות‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫לא יונפקו אישורי כניסה לקמפוס אלא על פי המפורט מטה ובאישור מחלקת הביטחון ובתנאי‬ ‫שיחנו תוך אתר הבניה‪:‬‬ ‫א‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה לניהול הפרויקט‪.‬‬ ‫ב‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה לקבלן הראשי‪.‬‬ ‫ג‪ .‬יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬תקופת האישורים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי הצורך‪.‬‬ ‫קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימת הקבלן על נספח זה‪.‬‬ ‫רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקה ו‪/‬או העמסת הציוד בלבד‪.‬‬ ‫עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תו חנייה לחניית מרכז הספורט‪ .‬תוקף התו לשנה בלבד‪.‬‬ ‫עלות התו תפורסם בתחילת השנה וצפויה לשינוי בהתאם להחלטת האוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪.₪‬‬ ‫‪ . ₪‬עלות חנייה יומית היא‬ ‫נכון למועד זה עלות התו השנתי היא‬ ‫חתימת הקבלן‪:‬‬ ‫‪ .‬תאריך‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫מחלקת הביטחון‬ ‫‪38‬‬ ‫לשימוש פנימי – העתק של מסמך זה ישלח למחלקת הביטחון בפקס ‪.2911‬‬ ‫הוראות בטיחות לקבלני בניה‬ ‫על הקבלן הזוכה במכרז למלא את כל דרישות פקודת הבטיחות בעבודה‪ ,‬חוק ארגון פיקוח על העבודה‪,‬‬ ‫ותקנותיהם‪ ,‬לרבות דרישות של תקנות על בטיחות בעבודה (עבודות בניה‪ ,‬התשמ"ח‪.)1988-‬‬ ‫על הקבלן‪:‬‬ ‫‪ .1‬לפני קבלת שטח אתר הבניה לרשותו‪ ,‬יש לקבל אישור מכל הגורמים בתוך האוניברסיטה ומחוצה‬ ‫לה‪ ,‬על העדר קווי חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬תקשורת וכיוב' בשטח האתר‪ .‬האישור ינתן בכתב על גבי‬ ‫מפת האתר‪ .‬המפה המאושרת ע"י כל הגורמים תמסר למחלקת הבטיחות לפני וכתנאי הכרחי‬ ‫לפתיחת אתר הבניה‪.‬‬ ‫‪ .2‬על הקבלן למנות מנהל עבודה ולהעביר למשרד העבודה בקשה למינוי והודעה על פתיחת אתר‬ ‫הבניה‪ ,‬במידה ובאותו אתר יהיו יותר מקבלן ראשי אחד‪ ,‬על הקבלן הזוכה‪ ,‬אשר נבחר כקבלן‬ ‫הראשי מטעם האוניברסיטה‪ ,‬לצרף להודעה על מינוי מנהל עבודה מכתב על כך שהוא מקבל על‬ ‫עצמו את האחריות הכוללת לביצוע תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)‪ .‬עותקים של‬ ‫המכתבים ושל המפה ימסרו למחלקת הבטיחות‪.‬‬ ‫‪ .3‬עם קבלת המסמכים‪ ,‬מחלקת הבטיחות תאשר מסירת השטח של האתר העתידי לרשותו של‬ ‫הקבלן הראשי‪ ,‬בתנאים שנמצאו לנכון לכל פרויקט בנפרד‪.‬‬ ‫‪ .4‬לאחר קבלת השטח לרשותו‪ ,‬על הקבלן להתקין גדר היקפית בגובה ‪ 2‬מ' לפחות‪ ,‬עם שער אחד‬ ‫לפחות סביב האתר‪ .‬כמו כן‪ ,‬על הקבלן לשלט אתר בשלט כמפורט בתקנות החוק‪ ,‬בחוזה ובמפרט‪.‬‬ ‫‪ .5‬הנהלת האוניברסיטה רואה באתר זה כ‪-‬אקס טריטוריה‪.‬‬ ‫‪ .6‬יש להסיר את הגדר רק לאחר גמר פעולות הבניה ומסירת המבנה לאוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪ .7‬במידה והקבלן הראשי‪ ,‬או אחד מקבלני המשנה‪ ,‬יצטרכו לבצע פעולה הקשורה לאתר‪ ,‬אבל‬ ‫הביצוע ידרוש עבודות מחוץ לגדר‪ ,‬יש לקבל אישור ממחלקת הבטיחות לביצוע כל פעולה בנפרד‪.‬‬ ‫‪ .8‬הקבלן אחראי על מניעת כניסתם של אנשים שאינם מורשים להכנס לאתר מטעמו או מטעם‬ ‫האוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫הוראות בטיחות לקבלני חוץ‬ ‫מבוא‪:‬‬ ‫דרישות הבטיחות המובאות להלן מחייבות את הקבלן‪ ,‬עובדיו ואת קבלני המשנה שלו‪ ,‬וכן את‬ ‫ספקיו המבצעים את העבודה באתר כל עוד העבודה לא נמסרה למזמין לשביעות רצונו‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫דרישות בטיחות אלו מתייחסות לעובדים‪ ,‬לשיטות עבודה ודרכי ביצועה‪ ,‬לציוד העבודה‬ ‫ולחומרים‪ ,‬כולל פסולת‪.‬‬ ‫דרישות בטיחות הנ"ל הינן בנוסף להוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודות בניה‬ ‫‪.2‬‬ ‫והקבלן יבטיח קיום תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה); עובדי הקבלן ימלאו אחרי הוראות‬ ‫החוקים והתקנות בקפדנות מוחלטת‪.‬‬ ‫הקבלן ירשם במשרד העבודה ‪ -‬מחלקת הפיקוח על העבודה כמבצע עבודות בניה‪.‬‬ ‫כללי‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫כל העבודות תבוצענה בפיקוחו הישיר של מנהל עבודה בעל נסיון רב שימצא במקום העבודה‬ ‫במשך כל זמן ביצוע העבודה‪ ,‬שמו‪ ,‬כתובתו ומס' הטלפון ירשמו על שלט נראה לעין במקום‬ ‫העבודה‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫אין להשאיר בגמר יום עבודה סולמות עומדים‪ .‬הקבלן או ב"כ יבטיח את השכבתם במקום נעול‪,‬‬ ‫או נעילתם בשרשרת ומנעול‪ ,‬או שיגדר את הגישה אליהם‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫הקבלן ידאג לאחסנת כל החומרים הרחק ממעברים ולסידורם הבטוח אשר ימנע את התמוטטות‬ ‫ערימותיהם וגידורם למניעת גישה אליהם‪.‬‬ ‫אין לנסר לוחות וצינורות אסבסט בשטחי האוניברסיטה!‬ ‫עבודות חפירה‪:‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫הקבלן יתקין גידור מסביב ומעברים מגודרים מעל לתעלות וחפירות בצורה שתמנע נפילה אל תוך‬ ‫התעלה והחפירה‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫הקבלן יציג שלטי אזהרה מתאימים סביב לחפירות וליד מעברים וגידורים‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫הקבלן יבטיח את מניעת התמוטטותן של החפירות ע"י דיפון מתאים‪.‬‬ ‫הדיפון יעשה בכל החפירות שעומקן עולה על ‪ 1.20‬מטר‪ .‬עשית הדיפון הינה חובה מוחלטת‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫הקבלן ינקוט באמצעים מתאימים לתמיכת המבנים שליד החפירות‪ ,‬באם קיימת לגביהם סכנת‬ ‫התמוטטות‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫מנהל העבודה יבדוק כל בוקר‪ ,‬לפני התחלת העבודה או הלימודים (מה שקודם) את יציבות‬ ‫החפירות‪ ,‬הגידורים והמעברים וידאג לתיקון מידי לכל הליקויים שיתגלו‪ .‬מנהל העבודה יחזור‬ ‫ויבדוק את הנ"ל באם תחול הפסקה בעבודה במשך היום‪ ,‬מסיבת מזג האוויר‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫באם חלה הפסקה בעבודה תיערך בדיקה שבועית (או פחות) למצב החפירות‪ ,‬ע"י הקבלן‪ .‬תוצאות‬ ‫הבדיקות והתיקונים שנערכו ירשמו בפנקס העבודה כחוק‪.‬‬ ‫עבודות פיצוצים‪:‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫השימוש בחומרי נפץ אסור בהחלט בשעות הלימודים‪ ,‬או בזמן שעובדי האוניברסיטה המדעיים‬ ‫והטכניים נמצאים במבנים המרוחקים פחות מ‪ 100-‬מ' ממקום הפיצוץ‪ .‬המועד המדויק לעריכת‬ ‫הפיצוצים יקבע בתאום עם הנהלת המוסד‪ ,‬ב"כ מחלקת אחזקה‪ ,‬מח' הביטחון‪ ,‬יח' הבטיחות‬ ‫ודווח על כך ירשם בכתב‪.‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫השימוש בחומרי נפץ יעשה בפיקוחו ובנוכחותו של "הממונה על פיצוצים" שאושר לשם כך ע"י‬ ‫משרד העבודה‪.‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫חומרי נפץ יובאו למקום בארגזים מאושרים ע"י משרד העבודה קרוב לשעת הפיצוץ ויוחזקו‬ ‫במקום מיוחד‪ ,‬מרוחק ממעבר בני אדם‪ .‬הארגזים יהיו נעולים ותחת שמירה מתמדת‪.‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫אין לאחסן כל חומרי נפץ באתר‪ ,‬יש להביא אליו רק את הכמויות הדרושות לאותו יום עצמו‪.‬‬ ‫בתום יום העבודה יועברו עודפי חומרי הנפץ למקום שאושר לשם כך ע"י משרד העבודה‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫הקבלן או ב"כ יבטיח את כיסויים של חורי טעינת חומרי הנפץ כך‪ ,‬כי ימנעו העפת אבנים בזמן‬ ‫הפיצוץ במידה היכולה לסכן אדם או רכוש‪.‬‬ ‫מכונות וציוד מבני אחר‬ ‫‪.17‬‬ ‫הקבלן יבטיח גידור מתאים של כל חלק מסוכן של המכונה‪ ,‬המתקן והכלי‪.‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫הקבלן יבטיח כי לכל כלי טעון בדיקה של בודק מוסמך תהיה תעודה מתאימה בעלת תוקף‪,‬‬ ‫שתוחזק בשטח העבודה‪.‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫הקבלן ימנע העברת כלי הרמה עם זרועות מעל לשטחים בלתי מגודרים דרכם עלולים בני אדם‬ ‫לעבור או להימצא‪.‬‬ ‫‪.20‬‬ ‫הקבלן ידאג לפירוק כל החוטים נושאי זרם חשמל שבתוך‪ ,‬מעל ומתחת לשטח העבודה‪.‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫הקבלן יבטיח את נעילתם של הכלים בצורה שתמנע אפשרות הפעלתם ע"י אדם בלתי מוסמך‬ ‫לכך‪ .‬השארתם אחרי שעות העבודה ובהפסקות במצב אשר אינו עלול לסכן עובדים ועוברים‪.‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫השימוש בעגורנים יעשה רק תחת השגחתו של מנהל עבודה מנוסה ועל ידי מפעילים מנוסים‬ ‫ומאושרים ע"י משרד העבודה‪.‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫הקבלן יבטיח כי מסילות העגורנים תהיינה יציבות ומאוזנות על מנת למנוע שקיעות ונטיות של‬ ‫העגורן‪ .‬המסילות תונחנה על פני אדמה " טבעית" ויציבה והן תגודרנה בפני התקרבות זרים‪.‬‬ ‫‪.24‬‬ ‫העבודה בעגורן תופסק בזמן סערת רוחות העלולה לסכן את יציבות העגורן‪.‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫בעת הפסקת העבודה (מסיבת מזג אויר‪ ,‬או תום יום העבודה) יוצב העגורן במקום בטוח ויעוגן‬ ‫בצורה שתמנע את התמוטטותו ואת הזזתו‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪.26‬‬ ‫הקבלן יבטיח כי כבלי החשמל המובילים זרם לעגורן יובטחו מפני פגיעה "מכנית" מגופים‬ ‫עוברים‪ ,‬נופלים‪ ,‬בולטים וכו'‪.‬‬ ‫‪.27‬‬ ‫מפסיקי הזרם של העגורן וכן התקעים והשקעים יהיו סגורים בארונות מיוחדים‬ ‫עבודות הריסה‪:‬‬ ‫‪.28‬‬ ‫כל עבודות ההריסה תבוצענה רק תחת השגחתו הישירה והרצופה של מנהל עבודה המנוסה היטב‬ ‫בעבודות מסוג זה‪.‬‬ ‫‪.29‬‬ ‫שום עבודת הריסה לא תיעשה בזמן הלימודים או העבודה במוסד‪ ,‬אלא אם גודרו שטחי ההריסה‬ ‫ע"י גידורים בגובה מתאים שימנעו נפילה של חלק מההריסה מעבר לשטח המגודר‪.‬‬ ‫‪.30‬‬ ‫הקבלן יבטיח את המבנים או חלקיהם העומדים להריסה נגד התמוטטות לפני‪ ,‬בזמן ואחרי ביצוע‬ ‫ההריסה‪.‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫הקבלן יוודא באמצעות מחלקת האחזקה ובכתב כי כל חוטי החשמל במבנים העומדים להריסה‬ ‫ינותקו לפני התחלת פעולות ההריסה וכן ינותקו כנ"ל כל צינורות מי ביוב‪ ,‬גז וכו'‪.‬‬ ‫‪.32‬‬ ‫הקבלן או ב"כ יציג שלטי אזהרה מתאימים ליד מקומות טעוני הריסה והרוסים‪.‬‬ ‫פיגומים‬ ‫‪.33‬‬ ‫הקבלן או ב"כ יבטיח כי הפיגומים יוקמו באתר בהתאם לחוק ע"י עובד מוסמך לכך ויוחזקו‬ ‫היטב משך כל זמן קיומם‪.‬‬ ‫‪.34‬‬ ‫הקבלן יקים גידור מתאים מתחת לפיגומים או לידם‪ ,‬אשר ימנע בצורה יעילה כל עליה או‬ ‫התקרבות לפיגום ע"י זרים‪.‬‬ ‫גידורים‬ ‫‪.35‬‬ ‫כדי למנוע אפשרות פגיעה מנפילת חומרים מהפיגומים יתקין הקבלן גידור מתאים מלוחות עץ‬ ‫מלאים במרחק ‪ 3‬מטר מהפיגום‪ .‬במקרה שאין זה בר ביצוע‪ ,‬יש להתקין גגון ליד הפיגומים ברוחב‬ ‫‪ 2‬מטר לפחות ובגובה ‪ 3‬מטר מהקרקע‪ ,‬עליו ניצב הפיגום‪ .‬הגגון יעשה בשיפוע כלפי הפיגום ויגודר‬ ‫במעקה מלא בגובה ‪ 1‬מטר לפחות‪ .‬הגגון יבנה בצורה ובחוזק שימנע את התמוטותו מפגיעת גופים‬ ‫נופלים‪.‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫הקבלן יבטיח ויגדר את שטחי העבודה בצורה שתמנע גישה לכל איש מחוץ לאלה העובדים באתר‪,‬‬ ‫על ידי גדר קשיחה‪ ,‬לוחות עץ או פח בגובה אדם‪.‬‬ ‫‪.37‬‬ ‫באם מקימים קומות נוספות או מבנים נוספים בבנין קיים‪ ,‬יקים הקבלן גידורים על הקרקע‬ ‫מסביב לבנין הקיים כדי למנוע גישה ופגיעות מגופים נופלים מהבנין‪ ,‬כנדרש בסעיף ‪ 35‬לעיל‪.‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫הגידורים או הגגות הנ"ל לא יוסרו אלא עם גמר הבניה או העדר כל אפשרות של נפילת חומרים‬ ‫מהבנין‪ ,‬מהגובה‪.‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫הגישות לחדרי המדרגות בבנין המוקם תצוידנה ע"י הקבלן בדלתות גידור הסגורות בזמן‬ ‫העבודה ותנעלה בתום יום העבודה‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪.40‬‬ ‫חדרי המדרגות כנ"ל וכל המרפסות והפתחים בקירות הקומות השונות‪ ,‬יגודרו ע"י הקבלן‬ ‫בגידורים מתאימים על ידו‪ ,‬מיד עם הקמתם‪.‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫הקבלן יתקין כיסוי יציב ומתאים או גידור לחפירות או בורות או פתחים אחרים בחוץ ובתוך‬ ‫הבנין שעומקם ‪ 0.2‬מטר או יותר‪ ,‬אשר ימנע נפילה לתוכם‪ .‬לקודחי כלונסאות יתקין הקבלן‬ ‫מכסים מתאימים מיד עם גמר הקידוח‪.‬‬ ‫פסולת‬ ‫‪.42‬‬ ‫אין לזרוק חומרים או פסולת ממפלס למפלס אחר‪ .‬הקבלן יבטיח למטרה זו אמצעים מתאימים‬ ‫כגון‪ :‬מעליות או שקתות סגורות‪ .‬הגישה למעליות או לשקתות תוגדר ע"י הקבלן בצורה שתמנע‬ ‫גישה אליהן לאנשים שאינם מוסמכים לכך‪.‬‬ ‫‪.43‬‬ ‫אתר העבודה יהיה נקי מכל פסולת‪ ,‬מסמרים או כל מכשולים אחרים‪ .‬חוטי הקשירה יקוצצו עד‬ ‫גובה של ‪ 2‬מטר וכל ברזל (או קרש) בולט יכופף (יחתך) עד לגובה של ‪ 2‬מטר מעל פני הקרקע או‬ ‫המעבר‪.‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫הקבלן ישתדל למנוע היווצרות אבק בשטח הבניה‪ ,‬הפסולת תרוכז במקום מגודר או מיכל פסולת‬ ‫המונע פיזור ותסולק בהקדם‪.‬‬ ‫מניעת שריפות‬ ‫במקום של‬ ‫‪.45‬‬ ‫הקבלן יתקין אמצעי כיבוי אש מתאימים באתר העבודה ויבטיח את הימצאותם‬ ‫עובדים המאומנים בשימוש בציוד‪.‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫הקבלן יינקט באמצעים מוגברים למניעת שריפות (גישה למיכל זפת חם ולמקומות‬ ‫זפת וכדו'‬ ‫‪.47‬‬ ‫חימום זפת יעשה במרחק של ‪ 6‬מטר לפחות מכל מעבר או מקום הימצאותם האפשרי של בני‬ ‫אדם‪ ,‬וכן מכל מקום בו נמצאים (מאוחסנים) חומרים דליקים‪.‬‬ ‫‪.48‬‬ ‫הקבלן יבטיח באמצעים יעילים ובטוחים למניעת גלישת זפת חם ממיכלו‪.‬‬ ‫‪.49‬‬ ‫חל איסור להבעיר אש באמצעות צמיגים‪.‬‬ ‫‪.50‬‬ ‫הקבלן יבטיח כי כל עבודות בחום‪ :‬ריתוך‪ ,‬חיתוך אוטוגן או חשמל יבוצעו אך ורק ע"י רתכים‬ ‫מקצועיים בעלי ניסיון‪.‬‬ ‫חימום‬ ‫לפני ובעת עבודות הריתוך‪ ,‬ישגיח הקבלן או מי שנתמנה על ידו לתפקיד זה‪ ,‬כי שום חומר בעיר‬ ‫אשר בסביבה לא יידלק בעקבות פעולות ריתוך ומאידך באם יידלק למרות אמצעי הבטיחות‬ ‫כאמור לעיל ידאג כי במקום יוחזק ציוד כיבוי מספיק ומתאים‪ ,‬וימצא צוות מספק להפעלתו‬ ‫היעילה‪ ,‬ולכיבוי מלא של האש‪.‬‬ ‫‪.51‬‬ ‫עבודות בחום בתוך מבנה קיים תעשנה בהתאם לנספח המצורף ‪ -‬נוהל ביצוע עבודות בחום‪.‬‬ ‫‪.52‬‬ ‫עבודות עם מכשירי מדידה בעלי קרן לייזר יעשו בצורה שתבטיח שלא יפגעו העובדים ועוברים‬ ‫ושבים‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪.53‬‬ ‫עבודות המחייבות שימוש בציוד פולטי קרינה רדיואקטיבית כגון‪ :‬צילומי רדיו‪-‬גרפיה מחייבות‬ ‫תאום מראש ואישור בכתב מאחראי בטיחות קרינה‪ ,‬מר רפי סרברו (טל' ‪.)4---646‬‬ ‫‪.54‬‬ ‫לפני תחילת העבודה בפועל על הקבלן לקבל אישור בכתב לאחר הדרכה בסיסית מיחידת‬ ‫הבטיחות‪.‬‬ ‫הריני מאשר קבלת "הוראות בטיחות לקבלני חוץ" באוניברסיטה מס' ‪ 56‬דפים ‪ 118 - 124‬ומתחייב למלא‬ ‫אחריהן‪ ,‬במלואם‪.‬‬ ‫הנני מסכים מראש להפסקת עבודתי ועבודת עובדיי‪ ,‬באם לא ימולאו דרישות הבטיחות‪.‬‬ ‫הנני מוותר על תביעה לפיצוי שיגרמו לי עקב הפסקת עבודה זו‪.‬‬ ‫שם פרטי ומשפחה‪_____________________________ :‬‬ ‫כתובת‪_________________________________________ :‬‬ ‫חתימה וחותמת‪________________________________ :‬‬ ‫תאריך‪________________ :‬‬ ‫נספח‪ :‬סדר פעולות בטיחות לקבלן‬ ‫נוהל ביצוע עבודה בחום (‪)45‬‬ ‫‪44‬‬ ‫סדר פעילות (בטיחות) לקבלן‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫החתמת הקבלן על הוראות הבטיחות ואחריותו לשטח המגודר‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫גידור ושילוט (בהתאם לחוק) בגדר קשיחה עץ או פח בגובה ‪ 2‬מ'‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫שם האחראי בשטח‪ ,‬על גבי שלט הקבלן‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫מינוי מנהל עבודה ורישומו במשרד העבודה באר‪-‬שבע‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫תוכנית עבודה ויומן עבודה (התחלת עבודה‪ ,‬הכנסת חומר‪ ,‬הבערת אש וכו')‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫מקום אחסון חומר גלם בתוך השטח המגודר‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫הספקת החשמל ‪ -‬באישור בכתב ממהנדס החשמל של מחלקת אחזקה באוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫עבודות חפירה והריסה מחייבות אישור בכתב ממח' אחזקה של האוניברסיטה (ניתוק מערכות‪:‬‬ ‫חשמל גז מים וכו')‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫מקום לשפיכת פסולת ‪ -‬מיכלים סגורים בתוך השטח המגודר ופינוי הפסולת מקומות עליונות‬ ‫באמצעות מרזבים‪ ,‬למניעת פיזור‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫תעודת בודק מוסמך לכננות וקומפרסורים‪ ,‬בתוקף‪ ,‬באתר‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫ציוד מגן אישי לעובדים בהתאם לחוק (נעליים‪ ,‬כובעים וכו') ע"י ובאחריות הקבלן‪.‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫סולמות תקניים ותקינים‪.‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫ניקיון מסביב לשטח המגודר‪.‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫בקורת יומית של מנהל עבודה מוסמך‪.‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫הורדת הגידור וניקיון השטח לאחר גמר העבודה‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫סנקציות על הקבלן עקב אי מילוי הוראות הבטיחות והביטחון של הגורמים המוסמכים של‬ ‫האוניברסיטה‪.‬‬ ‫בברכה‪,‬‬ ‫ממ"ח בטיחות‬ ‫‪45‬‬ ‫נוהל ביצוע עבודות בחום‬ ‫‪.1‬‬ ‫הגדרות‪:‬‬ ‫עבודה בחום‪ :‬ריתוך‪ ,‬חיתוך‪ ,‬קידוח‪ ,‬עבודה במבער‪ ,‬זיפות גגות וכו'‪.‬‬ ‫אחראי‪ :‬אדם שתפקידו לפקח ולאשר בכתובים "ביצוע עבודות בחום"‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫לפני תחילת עבודה בחום ימולא טופס אישור לעבודות ריתוך‪/‬חיתוך‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫אבטחה‬ ‫לפני ביצוע כל "עבודה בחום"‪ ,‬יבדוק האחראי‪ ,‬או זה שמונה על ידו‪ ,‬את איזור העבודה המיועד‪,‬‬ ‫בתאום עם האחראי על האזור‪/‬חדר‪/‬מעבדה מטעם האוניברסיטה‪ ,‬ויוודא כיסוי או הרחקת כל‬ ‫החומרים הדליקים עד לטווח (רדיוס) של ‪ 11‬מטר‪ ,‬כולל חסימת פתחים ומעברים דרך דלתות‬ ‫וקירות‪.‬‬ ‫בנוסף למבצע "העבודה בחום" יוצב לידו "צופה אש"‪ ,‬אשר יהא מצויד באמצעי כיבוי מתאים‬ ‫לסוג החומרים הדליקים בסביבה‪ ,‬אשר יוודא העלמות מקורות ההצתה עד ‪ 30‬דקות לאחר סיום‬ ‫העבודה‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫אחריות‪ :‬מנהל האחזקה‪/‬העבודה במקום‪.‬‬ ‫לוטה‪ :‬דף אישור ריתוך‪/‬חיתוך‪.‬‬ ‫בברכה‪,‬‬ ‫שחר גולדברג‬ ‫ממ"ח בטיחות‬ ‫‪46‬‬ ‫נספח ביטחון ‪ -‬לקבלנים‬ ‫פרטי הקבלן‪:‬‬ ‫שם משפחה ‪ +‬פרטי‬ ‫טלפונים‪:‬‬ ‫חברה‬ ‫שם חברה‬ ‫ת‪.‬ז‪.‬‬ ‫סלולארי‬ ‫תקופת העסקה‪:‬‬ ‫מתאריך‪:‬‬ ‫פקס‬ ‫כתובת חברה‬ ‫עד תאריך‪:‬‬ ‫פרויקט‬ ‫התחייבות‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫הנני מתחייב להישמע להוראות עובדי מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן גוריון כל עוד אני‬ ‫נמצא בשטח האוניברסיטה ו‪/‬או מבצע עבודה עבורה‪.‬‬ ‫הנני מתחייב לנהוג בהתאם לנוהלי הביטחון של האוניברסיטה כפי שיקבע מעת לעת ושיועברו‬ ‫לידיעתי‪.‬‬ ‫הנני מתחייב להגיע למחלקת הביטחון לקבלת תדריך ביטחון טרום תחילת עבודתי‪.‬‬ ‫הנני מתחייב להעביר הנחייה זו לכל עובד שלי או מי מטעמי אשר יגיע לשטח האוניברסיטה‪.‬‬ ‫הפרה של התחייבות זו על ידי מי מעובדי ו‪/‬או מי מטעמי תחשב הפרה של התחייבותי בהתאם‬ ‫לנספח זה‪.‬‬ ‫הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר‪ ,‬בשטח מתקני אוניברסיטת בן‪-‬גוריון ובפרויקטים‬ ‫הנעשים מטעמה‪.‬‬ ‫הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪( ,‬מהרשות הפלסטינית ו‪/‬או‬ ‫ממדינות זרות אחרות)‪ ,‬ללא יידוע מוקדם של לפחות ‪ 10‬ימים מראש למחלקת הביטחון וקבלת‬ ‫אישור בכתב לכך‪.‬‬ ‫הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪( ,‬מהרשות הפלסטינית ו‪/‬או‬ ‫ממדינות זרות אחרות)‪ ,‬השוהים בארץ שלא כחוק‪.‬‬ ‫במידה והעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪ ,‬אני מתחייב כי לכל אחד מהם יהיה היתר‬ ‫עבודה אישי כנדרש בחוק בתוקף ולענף הספציפי בו יועסק‪.‬‬ ‫לא יינתנו אישורי כניסה לרכבים מהרשות הפלסטינית למתקני אוניברסיטת בן גוריון‪.‬‬ ‫הגבלות‬ ‫‪ .1‬לא יונפקו אישורי כניסה לרכבים לקמפוס אלא על פי המפורט מטה‪ ,‬באישור מחלקת הביטחון‬ ‫ובתנאי שיחנו בתוך שטח אתר הבנייה‪:‬‬ ‫א‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה קבועים לניהול הפרויקט‪.‬‬ ‫ב‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה קבועים לקבלן הראשי‪.‬‬ ‫ג‪ .‬יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬תקופת האישורים הקבועים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי ‪.‬צורך‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימה על נספח זה‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ .3‬רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקת‪/‬טעינת ציוד בלבד וזאת לאחר שהוסדר‬ ‫להם אישור כניסה יומי חד פעמי על ידי נציג אגף פיתוח ולוגיסטיקה‪.‬‬ ‫‪ .4‬עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תווית חנייה לחניית מרכז הספורט‪ ,‬תוקף התו לשנה בלבד‪,‬‬ ‫עלות התו תפורסם בתחילת כל שנה וצפויה לשינוי בהתאם להחלטת הנהלת האוניברסיטה‪.‬‬ ‫חתי מת הקבלן‬ ‫תאריך‬ ‫לשימוש פנימי ‪ -‬העתק של מסמך זה ישלח למחלקת הביטחון בפקס ‪.08-6472911‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫פרסלר נפתלי‬ ‫רמ"ד אבטחה פיזית‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫נספחים‬ ‫‪49‬‬