‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מכרז מס' ‪238/2014‬‬ ‫עבודות פיתוח רחבת הכניסה‬ ‫באוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫קמפוס אילת‬ ‫יולי ‪2014‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫רשימת מסמכים‬ ‫מכרז‪/‬חוזה זה מכיל את המסמכים הבאים‪:‬‬ ‫המסמך‬ ‫מסמך א'‪1‬‬ ‫מסמך א'‪2‬‬ ‫מסמך מצורף‬ ‫הוראות כלליות – הזמנה למכרז‬ ‫דוגמת חוזה לביצוע העבודה ‪ +‬נספח ביטוח קבלן‬ ‫‪ +‬הסכם התיישנות‪ +‬נוסח ערבות בנקאית‪+‬‬ ‫מסמך ב'‬ ‫מסמך ג'‪1‬‬ ‫מסמך ג'‪2‬‬ ‫מסמך ד'‬ ‫מסמך ה'‬ ‫מסמך ו'‬ ‫מסמך ז'‬ ‫מסמך ח'‬ ‫מסמך שאינו מצורף‬ ‫חוזה ממשלתי ‪ -‬נוסח תשס"ה ‪ 2005‬מדף‬ ‫‪3210‬‬ ‫תנאים כלליים‬ ‫מפרטים מיוחדים‬ ‫כתב כמויות‬ ‫רשימת תכניות‬ ‫הוראות הממונה על הביטחון ‪ +‬הוראות הממונה‬ ‫על הבטיחות‬ ‫כל המפרטים והתקנים של מת"י הנוגעים‬ ‫לביצוע העבודה‪.‬‬ ‫המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין‬ ‫בהוצאת משרד הביטחון – המהדורה‬ ‫האחרונה המעודכנת ליום הוצאת המכרז‪:‬‬ ‫מס' שם הפרק שנה‬ ‫‪ 00‬מוקדמות‬ ‫‪ 01‬עבודות עפר‬ ‫‪ 02‬עבודות בטון‬ ‫עבודות חשמל‬ ‫‪08‬‬ ‫‪ 24‬פרוקים והריסות‬ ‫עבודות פיתוח‬ ‫‪40‬‬ ‫עבודות גינון והשקייה‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ 51‬סלילת כבישים ורחבות‬ ‫קווי מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬תעול‬ ‫‪57‬‬ ‫וכן פרקים אחרים של המפרט הכללי‬ ‫הבינמשרדי‬ ‫אשר יש בהן הוראות הקשורות לביצוע‬ ‫עבודות מסוג העבודות שבחוזה זה‪ ,‬כולל‬ ‫אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים‬ ‫למפרטים הכלליים‪.‬‬ ‫כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון‪.‬‬ ‫המפרטים הכלליים לעיל שלא צורפו ואינם ברשותו של הקבלן ניתן לרכשם בהוצאה לאור של משרד הביטחון‪ .‬כל‬ ‫המסמכים הנ"ל מהווים יחד את מסמכי המכרז‪/‬החוזה‪ ,‬בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך א'‪1‬‬ ‫הוראות כלליות – הזמנה למכרז‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫מכרז פומבי מס' ‪238/2014‬‬ ‫פיתוח שטח רחבת הכניסה לאוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב – קמפוס אילת‬ ‫הוראות כלליות‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב ‪ -‬קמפוס אילת )להלן‪" :‬האוניברסיטה"( מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח‬ ‫רחבת הכניסה לאוניברסיטה כמפורט במסמכי המכרז )להלן‪" :‬השירות" ו‪"-‬המכרז"‪ ,‬בהתאמה(‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫רקע‪:‬‬ ‫מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות פיתוח הכוללות ‪ :‬ריצוף ואבני שפה וכן פירוקים ומצעים ברחבת הכניסה‬ ‫לאוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב ‪ -‬קמפוס אילת‪.‬‬ ‫ההזמנה מופנית למי שרשום לצרכי מס כעוסק תושב אזור אילת )פטור ממע"מ( ובכל מקרה לא ישולם מע"מ ע"י‬ ‫המזמין‪.‬‬ ‫טבלת ריכוז תאריכים‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז‪:‬‬ ‫פעילות‬ ‫תאריך‬ ‫שעה‬ ‫מועד קיום מפגש מציעים )השתתפות חובה(‬ ‫‪28/07/2014‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה‬ ‫‪3/08/2014‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים‬ ‫‪6/08/2014‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי המכרז‪ ,‬יגברו‬ ‫המועדים המצוינים בטבלה‪ .‬הודעות עדכון‪ ,‬אם יהיו יגברו על האמור בטבלה לעיל‪.‬‬ ‫תנאים להשתתפות‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫רשאים להגיש הצעה‪ ,‬אך ורק מציעים העומדים בכל הדרישות כמפורט בנספח א' למכרז זה וכן עונים על כל‬ ‫הדרישות הבאות‪:‬‬ ‫א( המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כחוק‪.‬‬ ‫ב( רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים‬ ‫על פי דין‪.‬‬ ‫ג( אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים‪ ,‬התשי"ג‪ – 1953-‬עמידה‬ ‫בדרישות התקן‪.‬‬ ‫ד( למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪ ,1976-‬והתקנות על‪-‬פיו לרבות‬ ‫אישורי ניהול ספרים‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫המסמכים והגשתם‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫"מסמכי המכרז" כוללים‪:‬‬ ‫א( מכרז זה על נספחיו וכל מסמך הנדרש בהם‪.‬‬ ‫ב( הסכם על נספחיו )לרבות תכניות ושרטוטים‪ ,‬אם צורפו(‪.‬‬ ‫ג( תשובות בכתב לשאלות הבהרה )אם יהיו(‪.‬‬ ‫ד( פרוטוקול מפגש מציעים )אם יהיה(‪.‬‬ ‫ה( מעטפה להגשת ההצעה‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מסמכי המכרז הנם רכוש האוניברסיטה והם מושאלים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד‪ .‬המציע אינו רשאי‬ ‫לעשות כל שימוש במסמכי המכרז מלבד הגשת הצעתו‪ .‬על המציע להשיב את מסמכי המכרז לאוניברסיטה עד‬ ‫למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בין אם בחר להגיש הצעתו ובין אם לאו‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מציע המבקש לקבל את מסמכי המכרז‪ ,‬ימסור לאוניברסיטה את פרטי הקשר עמו‪ ,‬לצרכי מכרז זה‪.‬‬ ‫שאלות הבהרה ושינויים במכרז‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫שאלות הבהרה בקשר עם המכרז ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬על פי הפרטים כאמור בנספח א' למכרז זה‪.‬‬ ‫תשובות בכתב לשאלות ההבהרה )ככל שהאוניברסיטה תמצא לנכון להשיב להן(‪ ,‬יפורסמו באתר האינטרנט‬ ‫של האוניברסיטה בכתובת‪) http://www.bgu.ac.il/bids :‬להלן‪" :‬אתר האינטרנט"(‪ ,‬וישלחו‬ ‫למציעים אשר מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה‪ .‬התשובות יחשבו כחלק ממסמכי המכרז‪ .‬לא‬ ‫יהיה כל תוקף לתשובה או לכל מענה שאינו בכתב‪.‬‬ ‫בכל מקרה‪ ,‬חובה על המציע להתעדכן באתר‪ ,‬טרם הגשת הצעתו‪.‬‬ ‫האוניברסיטה רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪ ,‬לאחר פרסום המכרז‪ ,‬להודיע על תיקונים‪ ,‬הבהרות‪ ,‬שינויים‬ ‫ותוספות בתנאי המכרז‪ ,‬ומעת שהודיעה על כך יהוו אלו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ .‬המציע יצרף‬ ‫למסמכי הצעתו את הודעת האוניברסיטה וכל מסמך שהוסף כאמור‪ ,‬כשהם חתומים בחתימתו‪ ,‬לאישור‬ ‫קבלתם‪ ,‬הבנתם‪ ,‬והבאת האמור בהם בחשבון במסגרת הצעתו‪ .‬שינויים‪ ,‬הבהרות ועדכונים כאמור לעיל‪,‬‬ ‫יפורסמו באתר האינטרנט ועל המבקשים להשתתף במכרז‪ ,‬לעקוב אחר העדכונים באתר כאמור לעיל‪.‬‬ ‫מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים יתקיים במועד ובמקום כאמור בנספח א' למכרז זה‪ .‬השתתפות נציג מטעם‬ ‫המציע במפגש הנה חובה אם נקבע כך בנספח א'‪ ,‬אך בכל מקרה האוניברסיטה רשאית לפי שיקול דעתה‬ ‫הבלעדי לקבל גם הצעה ממציע שלא נכח במפגש‪ .‬אם תמצא האוניברסיטה לנכון לערוך פרוטוקול למפגש‪,‬‬ ‫הוא יפורסם באתר האינטרנט וישלח למציעים אשר מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה ויהווה אף‬ ‫הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬חובה על המציע להתעדכן באתר‪ ,‬טרם הגשת הצעתו‪.‬‬ ‫בכל מקרה‪ ,‬לא תהיה טענה למציע‪ ,‬כי לא נתאפשר לו לבחון את השירות המבוקש וכל פרט אחר בקשר‬ ‫לאספקת השירות נשוא מכרז זה‪.‬‬ ‫הגשת הצעות‪:‬‬ ‫‪ 10‬מציע המבקש להגיש הצעתו‪ ,‬נדרש להגישה על גבי מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי האוניברסיטה‪ ,‬לחתום‬ ‫בתחתית כל עמוד בכל אחד ממסמכי המכרז‪ ,‬להכניסם יחד עם יתר המסמכים הדרושים כאמור במכרז זה‪,‬‬ ‫למעטפת ההצעה ולסגור את מעטפת ההצעה‪ .‬אין לכתוב או לסמן דבר על גבי מעטפת ההצעה מלבד מספר‬ ‫המכרז ונושא המכרז‪.‬‬ ‫מובהר בזאת‪ ,‬כי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה )ככל שיוצגו( משמשים לעיון בלבד ואין‬ ‫להשתמש בהם לצורך הגשת ההצעה במכרז‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫כללו מסמכי המכרז דיסק להגשת ההצעה במדיה מגנטית – יחולו ההוראות הבאות‪:‬‬ ‫א( המציע ימלא את כתב הכמויות באופן ממוחשב על גבי הדיסק‪.‬‬ ‫ב( לאחר השלמת הכנת ההצעה על גבי הדיסק – יש להוציא תדפיס הכולל את המכפלות והסיכומים‬ ‫ולחתום על התדפיס בהתאם לחתימה הנדרשת על כלל מסמכי ההזמנה‪.‬‬ ‫ג( בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה על גבי הדיסק לבין מחיר היחידה על גבי התדפיס – יקבע‬ ‫מחיר היחידה כפי שנמצא על גבי התדפיס‪.‬‬ ‫‪ 11‬על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במקום ובמועד כאמור בנספח א' למכרז זה‪ .‬אין לשלוח‬ ‫הצעות בפקסימיליה‪ ,‬בדואר‪ ,‬בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת‪ .‬הצעה שתשלח כאמור ‪ -‬תפסל על הסף‪ .‬על‬ ‫המציע להביא בחשבון‪ ,‬עיכוב אפשרי בשל הבידוק הביטחוני בקמפוס‪.‬‬ ‫‪ 12‬הצעת המציע תהיה בתוקף במשך ‪ 3‬חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות )ללא קשר למועדי הערבות‬ ‫אם נדרשה(‪ .‬מובהר כי גם לאחר שהאוניברסיטה תתקשר בהסכם עם מציע כלשהו )אם תתקשר(‪ ,‬ותודיע למי‬ ‫מהמציעים כי הצעתו נדחתה‪ ,‬לא יפקעו הצעות שהוגשו על פי מכרז זה ולא זכו‪ ,‬במשך התקופה האמורה‪.‬‬ ‫ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה‪ ,‬למקרה שהסכם‬ ‫ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא לפועל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬או יבוטל ע"י‬ ‫האוניברסיטה בתוך ‪ 3‬חודשים מיום תחילתו‪ .‬בחלוף המועד האמור‪ ,‬תהיה ועדת המכרזים רשאית לבחור‬ ‫בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו‪.‬‬ ‫‪ 13‬המחירים בהם נקב המציע בהצעתו אינם צמודים לכל מדד בכל דרך‪ ,‬ההצמדה תהיה בהתאם להוראות‬ ‫ההצמדה בהסכם המצורף‪ ,‬ככל שישנן‪.‬‬ ‫‪ 14‬הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי המכרז ובחר לתת להם את‬ ‫הסכמתו‪ ,‬באופן מלא ושלם‪.‬‬ ‫בחינת ההצעות‪:‬‬ ‫‪ 15‬פרט לציון המחירים ו‪/‬או שיעורי ההנחות המוצעים וחתימת המציע‪ ,‬לא ישנה המציע דבר ממסמכי המכרז‬ ‫בכל דרך‪ ,‬לרבות ע"י מחיקה‪ ,‬השמטה‪ ,‬תוספת‪ ,‬תיקון או הסתייגות‪ ,‬בין במסמכים עצמם ובין במכתב נפרד‪,‬‬ ‫ואם עשה זאת ‪ -‬האוניברסיטה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לפסול את הצעתו של המציע או‬ ‫להתעלם מכל שינוי כאמור ולראות בהצעת המציע כהצעה בלתי מסויגת; במקרה של אי הצגת מחיר ו‪/‬או‬ ‫שיעור הנחה ליד סעיף כל שהוא תהיה האוניברסיטה רשאית לראות כאילו המחיר כלול ביתר הסעיפים‪.‬‬ ‫‪ 16‬האוניברסיטה רשאית )אך אינה חייבת( שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה עונה על תנאי מכרז זה ומסמכי‬ ‫המכרז‪ ,‬ובין היתר‪ ,‬מבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬בהצעה שלא צורפו לה כלל המסמכים המפורטים במכרז זה‪.‬‬ ‫מבלי להטיל כל חובה על האוניברסיטה לעשות כן‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לדרוש ממגישי ההצעות ו‪/‬או מי‬ ‫מהם‪ ,‬בכל שלב בבחינת ההצעות‪ ,‬נתונים נוספים ו‪/‬או השלמת נתונים ו‪/‬או אישורים נוספים ו‪/‬או השלמת‬ ‫אישורים ו‪/‬או הבהרות ו‪/‬או פרטים נוספים כפי שתמצא לנכון‪.‬‬ ‫‪ 17‬האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר )או היקרה ביותר – לפי העניין( או כל הצעה‬ ‫שהיא וההכרעה נתונה לשיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של האוניברסיטה‪ .‬האוניברסיטה אינה מתחייבת‬ ‫לקבל הצעה כלשהי בשלמותה‪ ,‬והיא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבל הצעה בחלקה או לסייגה בסייגים‬ ‫ואף לפצל את הביצוע בין מספר מציעים ו‪/‬או קבלנים‪/‬ספקים אחרים‪.‬‬ ‫בהתאם לדין ולמצוין בנספח א' למכרז זה ‪ -‬האוניברסיטה תהא רשאית אך לא חייבת‪ ,‬לנהל מו"מ עם מגישי‬ ‫ההצעות‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬לגבי כל תנאי הצעתם ו‪/‬או חלקם‪ .‬בין היתר תהיה האוניברסיטה רשאית לאפשר‬ ‫למציע אחד או יותר‪ ,‬להגיש הצעות עדכון להצעותיהם‪ ,‬בין היתר לעניין הנחה כללית או לעניין הוזלה במחירי‬ ‫הצעותיהם המקורית‪ .‬מובהר בזאת‪ ,‬למען הסר ספק‪ ,‬כי אם יתאפשר למציע להגיש הצעת עדכון‪ ,‬לא יהיה‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫בהגשת הצעת העדכון כדי לשחרר את המציע מהתחייבויותיו הכלולות בהצעתו המקורית‪ .‬הצעות עדכון‪ ,‬אם‬ ‫תתבקשנה‪ ,‬תוגשנה במעטפות סגורות ותוכנסנה לתיבת המכרזים במועד כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה‪.‬‬ ‫האוניברסיטה שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם הזוכה‪ ,‬לאחר בחירתו‪.‬‬ ‫‪ 18‬לצורך בחינת האפשרות להתקשר בהסכם עם מי מהמציעים‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לשקול בין היתר גם את‬ ‫השיקולים הבאים‪ :‬המחירים ו‪/‬או שיעורי ההנחות המוצעים‪ ,‬טיב פריטי ההצעה‪ ,‬איתנות פיננסית ויכולת‬ ‫כלכלית של המציע‪ ,‬ניסיון מוכח של המציע‪ ,‬ניסיון שלילי‪ ,‬ניסיון עבר עם המציע‪ ,‬המלצות‪ ,‬אמינות‪ ,‬מוניטין‬ ‫המציע וכל שיקול רלוונטי אחר שתימצא לנכון‪ ,‬לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ .‬מובהר‬ ‫בזאת כי האוניברסיטה רשאית לתת משקל לכל פרמטר בהצעה‪.‬‬ ‫‪ 19‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת‬ ‫לפני פתיחת ההצעות‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬תפורסם הודעה כנדרש‪.‬‬ ‫‪ 20‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬בכל שלב ומכל סיבה שהיא‪ ,‬לבטל מכרז זה או חלקים ממנו או לפרסם מכרז חדש‬ ‫)בנוסח זהה או שונה(‪ ,‬מבלי שתחויב בתשלום פיצוי כלשהו למציעים‪ ,‬לרבות המציע בעל ההצעה הזולה‬ ‫ביותר‪ .‬המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים‪ ,‬בביטול המכרז כאמור‪ .‬כאמור‪.‬‬ ‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬האוניברסיטה קבעה לעצמה הערכה תקציבית בדבר עלותו המשוערת של השירות‬ ‫והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף אחת מן ההצעות אם אלו אינן סבירות ‪ -‬על פי שיקול דעתה‬ ‫הבלעדי והמוחלט ‪ -‬ביחס לאומדן‪.‬‬ ‫‪ .21‬הבטחת קיום התחייבויות הזוכה‪ -‬ערבות בנקאית‪ /‬המחאה ‪ /‬מניעת השתתפות במכרזים בעתיד‬ ‫)בהתאם לדרישה בנספח א' ( ואישור קיום ביטוחים‪:‬‬ ‫א( היה והמציע יוכרז כזוכה אך לא יקיים את כל המוטל עליו‪ ,‬לצורך תחילת ההתקשרות ובפרק‬ ‫הזמן אותו קבעה האוניברסיטה – תהיה האוניברסיטה רשאית למנוע את השתתפות המציע‬ ‫במכרזים למשך פרק זמן של ‪ 3‬שנים ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך‪.‬‬ ‫ב( אם הצעת המציע תתקבל‪ ,‬יחתום המציע על ההסכם וככל הנדרש בהסכם‪ ,‬ימציא לאוניברסיטה‬ ‫ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף להסכם‪ ,‬לתקופה ובסכום כנדרש בהסכם‪ ,‬כערבות‬ ‫ביצוע‪ ,‬וזאת תוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה‪ ,‬או תוך זמן אחר‬ ‫אשר יקבע על ידי האוניברסיטה‪.‬‬ ‫ג( אם צורף טופס אישור קיום ביטוחים למסמכי המכרז – די בחתימת המציע על גביו בשלב הגשת‬ ‫ההצעה‪ .‬בשלב חתימת החוזה‪ ,‬תהיה האוניברסיטה רשאית )אך לא חייבת( להסכים עם מבטחי‬ ‫הקבלן על תיקוני נוסח לאישור קיום הביטוחים‪.‬‬ ‫כללי‪:‬‬ ‫‪ 22‬ההסכם נשוא מכרז זה ישתכלל עם חתימת מורשי החתימה של המכון לביוטכנולוגיה על ההסכם‪ .‬המציע‬ ‫מתחייב כי אם תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה‪ ,‬ישלים בתוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה או במועד‬ ‫מאוחר יותר לפי החלטת האוניברסיטה‪ ,‬את כל האישורים וימציא כל מסמך נדרש נוסף‪ .‬אין באמור לעיל‬ ‫בכדי לגרוע מתוקף התחייבותו של המציע בהצעה אותה הגיש לאוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪ 23‬המציע אינו רשאי להסב או להמחות‪ ,‬זכות או חובה כל שהיא בקשר עם הצעתו במסגרת הליך זה אלא אם‬ ‫קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב של האוניברסיטה‪ .‬כל הסבה או המחאה כאמור על ידי המציע תהיה‬ ‫בטלה ומבוטלת ותקנה לאוניברסיטה כל סעד לפי כל דין לרבות הזכות לחילוט ערבות ההשתתפות‪.‬‬ ‫‪ 24‬על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות‪ ,‬הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו‪ ,‬לדעת‬ ‫המציע‪ ,‬חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם האוניברסיטה במידה שהצעתו‬ ‫תזכה‪ .‬המציע יברר את כל האמור בעצמו‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי האוניברסיטה‬ ‫ו‪/‬או מי מטעמה‪ ,‬עקב כך‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫‪ 25‬למעט אם נקבע אחרת בנספח א' למכרז ‪ -‬למקרה שתתבקש חשיפת ההצעה ‪ -‬מציע רשאי לציין מראש‪ ,‬אלו‬ ‫סעיפים בהצעתו חסויים בהיותם‪ ,‬לדעתו‪ ,‬סוד מסחרי או מקצועי‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬מובהר כי ועדת המכרזים‬ ‫תהיה רשאית לפי שיקול דעתה‪ ,‬להציג כל פרט בהצעה אשר לדעתה גילויו מתחייב בכדי לעמוד בדרישות כל‬ ‫דין ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך‪.‬‬ ‫‪ 26‬זכות העיון נתונה למציע המשתתף במכרז‪ ,‬בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד‬ ‫להשכלה גבוהה(‪ ,‬תש"ע ‪ .2010 -‬לבקשה לעיון כאמור תצורף המחאה לפקודת אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫בסך ‪ 500‬ש"ח לכיסוי העלות הכרוכה בכך‪.‬‬ ‫‪ 27‬מציע העונה להגדרת "עסק בשליטת אשה" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ב‪ ,1992-‬ומבקש לקבל‬ ‫העדפה בהתאם לקבוע בחוק‪ ,‬יצרף להצעתו אישור ותצהיר כאמור בחוק הנ"ל‪.‬‬ ‫‪ 28‬ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם‪ ,‬כמכרז עם בחינה דו‪-‬שלבית‪,‬‬ ‫כמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף‪ ,‬כמכרז מסגרת‪ ,‬או בשילוב של דרכי המכרז האמורות ‪ -‬קביעה בעניין זה‬ ‫תהיה בהתאם למפורט בנספח א' למכרז זה‪.‬‬ ‫‪ 29‬סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית‪ ,‬בכל הקשור למכרז זה ‪ -‬נתונה לבית המשפט המוסמך‪ ,‬בעיר באר‪-‬שבע בלבד‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫ענת בונקר‬ ‫מדור התקשרויות‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫טל' ‪08-6461079 -‬‬ ‫פקס' ‪08-6472966 -‬‬ ‫דואר אלקטרוני‪[email protected] -‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫נספח א' למכרז ‪238/2014‬‬ ‫‪ (1‬מהות ההתקשרות‪:‬‬ ‫מכרז‪ /‬חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות פיתוח הכוללות ‪ :‬עבודות ריצוף ואבני שפה וכן פירוקים ומצעים‬ ‫ברחבת הכניסה לאוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב ‪ -‬קמפוס אילת‪.‬‬ ‫‪ (2‬מהות ההליך‪:‬‬ ‫מכרז פומבי‪.‬‬ ‫‪ (3‬אתר‪/‬י הביצוע‪:‬‬ ‫רחבת הכניסה לאוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב ‪ -‬קמפוס אילת‪.‬‬ ‫‪ (4‬תקופת ההתקשרות‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫חודש קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה‪.‬‬ ‫‪ (5‬תנאי סף‪:‬‬ ‫רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים‪ ,‬במועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בכל התנאים כאמור בסעיף ‪3‬‬ ‫להוראות הכלליות ובכל התנאים הבאים‪ ,‬במצטבר‪:‬‬ ‫א‪ .‬מציע אשר במועד הגשת הצעתו‪ ,‬הנו בעל אישור תקף מרשם הקבלנים‪ ,‬על היותו רשום בקבוצת סיווג ג' ענף‬ ‫‪) 200‬ענף ראשי כבישים‪ ,‬תשתיות ופיתוח( סוג ‪ 1‬לפחות ו‪/‬או סיווג ג' ענף ‪) 100‬ענף ראשי בנייה( סוג ‪1‬‬ ‫לפחות‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫המציע ביצע מאז שנת ‪ 2010‬ועד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬לפחות פרויקט אחד‪ ,‬בהיקף של‬ ‫‪ ₪ 400,000‬לא כולל מע"מ )לפחות(‪ ,‬בעבודות פיתוח דומות נשוא מכרז זה‪) .‬יש לצרף נתוני העבודות ואנשי‬ ‫הקשר בטופס המצורף(‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫על המציע להיות רשום לצרכי מס כעוסק תושב אזור אילת )פטור ממע"מ(‪.‬‬ ‫מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו‪/‬או‬ ‫מחזור כספי ו‪/‬או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו‪ ,‬לרבות חברת אם‪ ,‬חברת בת או כל גוף אחר‬ ‫הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע‪ ,‬לפי סעיף ‪ 323‬לחוק החברות‪,‬‬ ‫התשנ"ט‪ ,1999-‬טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה‪.‬‬ ‫כמו‪-‬כן‪ ,‬לא תותר הגשת הצעה משותפת על ידי שני גורמים או יותר‪.‬‬ ‫נדרש לא נדרש‬ ‫‪ (6‬אישור על היקף מחזור כספים שנתי‪:‬‬ ‫להצעה יש לצרף אישור בדבר מחזור הכספים השנתי ‪ :‬לפחות ‪) ₪ 1,000,000‬לא כולל מע"מ(‪ ,‬בכל אחת‬ ‫מהשנים ‪ 2012 2011‬ו‪ 2013 -‬מעבודות בנייה‪ .‬על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצ"ב‪ ,‬בדבר‬ ‫היקף מחזור כספים שנתי כאמור‪.‬‬ ‫‪ (7‬חלף ערבות השתתפות ‪:‬‬ ‫היה והמציע יוכרז כזוכה אך לא יקיים את כל המוטל עליו ‪ ,‬לצורך תחילת ההתקשרות ובפרק הזמן אותו‬ ‫קבעה האוניברסיטה‪ -‬תהיה האוניברסיטה רשאית למנוע את השתתפות המציע במכרזים למשך פרק זמן של‬ ‫‪ 3‬שנים ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך‪.‬‬ ‫‪ ( 8‬דרישות נוספות‪:‬‬ ‫תשלום עבור המסמכים ודמי השתתפות בסך‬ ‫‪300‬‬ ‫‪) ₪‬אשר לא יוחזרו בכל מקרה(‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫‪ (9‬מפגש מציעים‪ /‬סיור קבלנים‪:‬‬ ‫‪ , 12:00‬מקום‬ ‫בשעה‬ ‫‪28/07/2014‬‬ ‫ה‪-‬‬ ‫מפגש מציעים‪ /‬סיור קבלנים יתקיים ביום שני‬ ‫המפגש ברחבת הכניסה לאוניברסיטת בן‪-‬גוריון – באילת ‪ -‬השתתפות נציג מטעם המציע במפגש המציעים‬ ‫הנה חובה‪) .‬מבלי לפגוע באמור בסעיף ‪ 9‬להוראות כלליות(‪.‬‬ ‫‪ (10‬שאלות הבהרה‪:‬‬ ‫שאלות הבהרה בקשר למכרז זה ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬עד ולא יאוחר מיום ראשון ‪03/08/2014 ,‬‬ ‫בשעה ‪ .12:00‬את השאלות כאמור יש להפנות לדואר אלקטרוני בכתובת ‪ [email protected]‬או‬ ‫לפקס' ‪.08-6472966‬‬ ‫‪(11‬‬ ‫המקום והמועד להגשת הצעות‪:‬‬ ‫על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במשרדי מחלקת בינוי‪ ,‬אגף פיתוח ולוגיסטיקה‪,‬‬ ‫בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס‪ ,‬בניין ‪ ,93A‬חדר ‪ ,001‬עד ולא יאוחר מיום רביעי‪6/08/2014 ,‬‬ ‫בשעה ‪. 12:00‬‬ ‫‪(12‬‬ ‫ניהול מו"מ‪:‬‬ ‫לא ינוהל מו"מ במסגרת המכרז‪.‬‬ ‫‪ (13‬אומדן‪:‬‬ ‫עד למועד האחרון להגשת ההצעות יופקד בתיבת המכרזים אומדן‪ .‬האוניברסיטה תהיה רשאית שלא‬ ‫להתחשב בהצעות נמוכות או גבוהות מהאומדן באופן בלתי סביר לדעתה‪.‬‬ ‫‪ ( 14‬אופן שקלול ההצעות‪:‬‬ ‫הליך בחירת הזוכה יתבצע באופן הבא‪:‬‬ ‫א( עמידת ההצעות בתנאי הסף‪:‬‬ ‫בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף‪.‬‬ ‫ב( ניקוד ההצעות‪:‬‬ ‫ההצעות שעמדו בתנאי הסף ינוקדו על פי אמות המידה שלהלן‪:‬‬ ‫מחיר‪ 100% -‬מהניקוד המצטבר‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫‪ (15‬מסמכים להגשה עם ההצעה‪:‬‬ ‫להלן טבלה המרכזת את המסמכים הנדרשים להגשה עם ההצעה‪:‬‬ ‫מס"ד‬ ‫הפניה לסעיף‬ ‫במסמכי‬ ‫המכרז‬ ‫תאור‬ ‫המסמך הנדרש‬ ‫להוראות‬ ‫הכלליות‬ ‫חוברת המכרז על נספחיה‬ ‫תשובות בכתב לשאלות הבהרה )אם‬ ‫יהיו(‬ ‫פרוטוקול סיור קבלנים )אם יהיה(‬ ‫מסמכים חתומים על ידי המציע‬ ‫כנדרש בהוראות הכלליות‬ ‫‪2‬‬ ‫להוראות‬ ‫הכלליות‬ ‫אישורים לפי חוק עסקאות גופים‬ ‫ציבוריים‪ ,‬לרבות אישורי ניהול ספרים‬ ‫אישורים תקפים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪)5‬א(‬ ‫לנספח א'‬ ‫אישור רשם הקבלנים‬ ‫‪4‬‬ ‫לנספח א'‬ ‫נסיון קודם‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לנספח א'‬ ‫אישור רואה חשבון‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪)3‬ו(‬ ‫העתק אישור בתוקף‪.‬‬ ‫‪)5‬ב(‬ ‫על גבי הטופס המצורף‬ ‫אישור רואה חשבון‬ ‫כל המסמכים הנדרשים בטבלה שלהלן יהיו על שם המציע בלבד‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫נספח א' – ‪ 1‬למכרז‬ ‫אישור רואה חשבון‬ ‫אני הח"מ‪ ,_______________ ,‬רואה חשבון של ______________________)להלן‪" :‬המציע"( מאשר בזאת‬ ‫את הפרטים כדלהלן‪:‬‬ ‫למציע מחזור כספים שנתי של לפחות ‪1,000,000‬‬ ‫ו‪ ,2013 -‬מעבודות בנייה‪.‬‬ ‫‪) ₪‬לא כולל מע"מ(‪ ,‬בכל אחת מהשנים ‪2012 ,2011‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫______________‬ ‫תאריך‬ ‫________________‬ ‫שם מלא‬ ‫_____________________‬ ‫כתובת‬ ‫_______________‬ ‫חתימה וחותמת‬ ‫______________‬ ‫מס' טלפון‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫נספח א'‪ 2-‬למכרז‬ ‫טופס ניסיון קודם‬ ‫רשימת לקוחות לעניין תנאי הסף )סעיף ‪5‬ב'(‬ ‫מס"ד‬ ‫שם הלקוח‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫היקף כספי‬ ‫בש"ח )לא‬ ‫כולל מע"מ(‬ ‫‪400,000‬‬ ‫ש"ח‬ ‫פרטי איש הקשר‬ ‫תאריך הביצוע‬ ‫)‪1/1/2010‬‬ ‫ואליך(‬ ‫שם‬ ‫טלפון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ (1‬חובה על המציע למלא לפחות עבודה אחת בטבלה‪.‬‬ ‫‪ (2‬האוניברסיטה רשאית לפנות לאנשי הקשר )לכולם או לחלקם( ולגורמים אחרים‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪.‬‬ ‫‪ (3‬הפנייה יכול שתכלול בין היתר את חוות דעתם לעניין‪ :‬רמת ביצוע העבודה‪ ,‬רמת הפיקוח המקצועי והמשמעתי‪,‬‬ ‫גמישות בשעות העבודה‪ ,‬איכות החומרים‪ ,‬הכלים והציוד וכו'‪.‬‬ ‫הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלה שלעיל הנם נכונים ומדויקים‪.‬‬ ‫_________________‬ ‫שם מלא‬ ‫___________________‬ ‫חתימה‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫נספח ב' למכרז‬ ‫הצעת המציע‬ ‫אני החתום מטה‪ ,___________________________ ,‬לאחר שקיבלתי תשובות לכל שאלות ההבהרה‪ ,‬ככל‬ ‫שהיו לי לפני הגשת הצעתי זו ולאחר שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז על נספחיו‪ ,‬את המפרט‪ ,‬את‬ ‫ההסכם ותנאיו‪ ,‬בין שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו‪ ,‬ולאחר שהתאפשר לי לבקר באתרי האוניברסיטה‬ ‫והבנתי את השיטה לפיה אצטרך לספק את השירותים ולקבל את התמורה ובהתאם לכל הנ"ל‪ ,‬הנני מגיש הצעתי‬ ‫זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את השירותים המופיעים במפרט‪ ,‬בתנאי ההסכם ובמחירים אותם‬ ‫הנני מציע בהצעתי זו‪.‬‬ ‫ידוע לי ואני מאשר כי‪:‬‬ ‫א ‪ .‬דמי השתתפות בפרמיית ביטוח עבודות קבלניות של האוניברסיטה ‪ -‬בשיעור של ‪ 0.6%‬משווי‬ ‫ההתקשרות‪ ,‬ינוכה מהחשבון הראשון לתשלום‪.‬‬ ‫ב‪ .‬נכון למועד הגשת ההצעה ‪ -‬המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל‪ ,‬הקפאת הליכים‪ ,‬פירוק או הליך משפטי‬ ‫דומה ולא הוגשו נגד נכסיו עיקולים מהותיים או תביעות מהותיות‪ ,‬העלולים לפגוע בתפקודו‪ ,‬ככל שיזכה‬ ‫במכרז‪.‬‬ ‫ג‪ .‬הנני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים ולא תיאמתי עם איש את‬ ‫הימנעותו מהגשת הצעה‪.‬‬ ‫שם המציע‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫ח‪.‬פ‪ / .‬מס' מזהה אחר‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫כתובת‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫טלפון ‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫פקס‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫דואר אלקטרוני )אם יש(‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫איש קשר‪:‬‬ ‫תאריך‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫חתימה וחותמת המציע‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך א'‪2‬‬ ‫דוגמת חוזה לביצוע העבודה ‪+‬‬ ‫‪+‬נספח ביטוח קבלן ‪+‬‬ ‫‪+‬הסכם בדבר תקופת התיישנות‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫חוזה לביצוע עבודה‬ ‫מס' ‪238/2014‬‬ ‫)סימוכין‪ :‬קבלן שאינו קבלן ראשי – ‪(496‬‬ ‫)נוסח ‪(1/1/2012‬‬ ‫שנערך ונחתם בבאר‪-‬שבע ביום‬ ‫בין‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫)להלן‪" :‬האוניברסיטה"(‬ ‫מצד אחד‬ ‫לבין‬ ‫ח‪.‬פ‪.‬‬ ‫הקבלן‬ ‫)להלן‪" :‬הקבלן"(‬ ‫מצד שני‬ ‫הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה פיתוח רחבת הכניסה לאוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫קמפוס אילת )להלן ‪" :‬העבודה"(;‬ ‫במכרז מס' ‪ 238/2014‬לבצוע העבודה‬ ‫והואיל והאוניברסיטה קבלה את הצעתו של הקבלן מיום‬ ‫במחירים הנקובים בכתב הכמויות המצורף להסכם זה כנספח ד';‬ ‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫פירושים ותוספות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫"חוזה" משמעו – חוזה זה וכן כל המסמכים הנזכרים בסעיף ‪ 2‬לחוזה זה אשר הוראותיהם‬ ‫הינן חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪.‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫"תנאי החוזה" – תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן של מדינת ישראל נוסח תשס"ה –‬ ‫אפריל ‪ 2005‬מדף ‪.3210‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "המזמין" יש לקרוא להלן "האוניברסיטה"‪.‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫פרוש "מנהל" בסעיף ‪ 1‬של "תנאי החוזה" הוא סמנכ"ל פיתוח ובינוי של האוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫"האתר" – בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "אתר" יש לקרוא "אתר פתוח" כהגדרתו‬ ‫בסעיף ‪ 1‬ל"תנאי החוזה"‪.‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "ריבית החשב הכללי" או "ריבית פיגורים" יש לקרוא‬ ‫"הצמדה וריבית שנתית בשיעור ‪."4%‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫על אף האמור בסעיף ‪ (1) 3‬ל "תנאי החוזה" לא יהיה זכאי הקבלן להמחות זכויותיו‬ ‫הכספיות למוסד בנקאי‪ ,‬אלא אם אישרה זאת האוניברסיטה בכתב ומראש‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫‪1.8‬‬ ‫בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‪ 15‬של "תנאי החוזה"‪ ,‬יבצע הקבלן את העבודה בהתאם‬ ‫לכל דיני הבטיחות ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות של האוניברסיטה נספח ו'‬ ‫המצורף לחוזה‪ ,‬וכן בהתאם למפורט במפרט המיוחד המצורף בזאת‪.‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫המונח "מבנה" בסעיף ‪ 16‬ל "תנאי החוזה" וכל אימת שמדובר באחריות הקבלן לשמירה על‬ ‫המבנה‪ ,‬השגחה עליו ונזק למבנה‪ ,‬משמעו – המבנה לרבות חומרי בנין‪ ,‬אביזרים‪ ,‬מכונות‬ ‫וטובין אחרים הכלולים בעבודה ו‪/‬או אשר נועדו להרכבה או התקנה במבנה‪ ,‬בין אם הורכבו‬ ‫או הותקנו במבנה ובין אם לאו‪ .‬אחריותו של הקבלן לשמירה תהיה כאחריות שואל‬ ‫והוראות הסעיפים ‪) 8 ,4‬ב(‪ ,10 ,9 ,‬ו‪ 11 -‬סיפא לחוק השומרים‪ ,‬תשכ"ז – ‪ 1967‬לא יחולו‪.‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫סעיפים ‪ 34‬ו‪ 58 -‬ל"תנאי החוזה" מבוטלים בזאת‪.‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫על אף האמור בסעיף ‪ (11) 35‬ל"תנאי החוזה" – דמי בדיקת דגימות במעבדה ישולמו על ידי‬ ‫האוניברסיטה והקבלן ישפה את האוניברסיטה ב‪ 0.5% -‬מכל חשבון של הקבלן‪.‬‬ ‫בדיקות שתוצאותיהן אינן מתאימות לדרישות החוזה ו‪/‬או התקן‪ ,‬עלויותיהן תחולנה על‬ ‫הקבלן בנוסף לאחוז )‪ (%‬כאמור‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫פגמים וחקירת סיבותיהם – מבלי לפגוע בהתחייבויותיו של הקבלן לפי סעיף ‪ 56‬של "תנאי‬ ‫החוזה"‪ ,‬מצהיר הקבלן כי בדק את התוכניות וכל המסמכים האחרים של החוזה‪ ,‬וכי הוא‬ ‫מקבל על עצמו את האחריות המלאה לאי חדירת רטיבות למבנה‪ .‬באם יתגלו פגמים בקשר‬ ‫לכך תוך ‪ 5‬שנים אחרי גמר תקופת הבדק‪ ,‬הנובעים בגלל ביצוע בלתי מתאים‪ ,‬יהיה חייב‬ ‫לתקן את הפגמים וכל הכרוך בכך על חשבונו ואם הפגמים אינם ניתנים לתיקון‪ ,‬יהיה חייב‬ ‫בתשלום פיצויים‪.‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫על אף האמור בסעיף ‪ 64‬ל "תנאי החוזה" ובהוראת כל דין לא תהיה לקבלן זכות קיזוז מכל‬ ‫סכום שיגיע לו מן האוניברסיטה כנגד כל סכום שיגיע ממנו לאוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫לקבלן לא תהיה זכות עכבון על‪-‬פי סעיף ‪ 5‬לחוק חוזה קבלנות‪ ,‬תשל"ד – ‪ 1974‬או‬ ‫על פי כל דין אחר‪.‬‬ ‫מסמכי החוזה‬ ‫המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪:‬‬ ‫)א(‬ ‫חוזה לביצוע העבודה על נספחיו‪ ,‬לרבות נספח ביטוח )מצורף(;‬ ‫)ב (‬ ‫"תנאי החוזה" למעט סעיפים ‪) 58 ,34‬לא מצורף(‪.‬‬ ‫)ג(‬ ‫המפרטים הטכניים המיוחדים המתייחסים לעבודה )מצורף(‪.‬‬ ‫)ד (‬ ‫כתב הכמויות )מצורף(‪.‬‬ ‫)ה(‬ ‫התכניות; לרבות תוכניות אדריכלות‪ ,‬קונסטרוקציה ויתר המערכות בבניין )מצורף(‪.‬‬ ‫)ו(‬ ‫הוראות הממונה על הבטיחות ‪ +‬הוראות הממונה על הביטחון של האוניברסיטה )מצורף(‪.‬‬ ‫)ז (‬ ‫כל המפרטים והתקנים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים לביצוע העבודה או לכל חלק‬ ‫ממנה‪ .‬בהעדר תקן ישראלי יחול תקן אירופאי ‪ ISO‬או תקן אמריקאי מתאים )לא מצורף(‪.‬‬ ‫)ח(‬ ‫מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבין‪ -‬משרדית המיוחדת להכנת מסמכי חוזה אחידים‬ ‫של משרדי הביטחון‪ ,‬העבודה והשיכון כפי שהוא מעודכן מזמן לזמן )לא מצורף(‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫‪.3‬‬ ‫עדיפות בין מסמכים‬ ‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 5‬ל "תנאי החוזה"‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫בכל מקרה של סתירה בין הוראה שבחוזה זה ובין הוראה הכלולה ב "תנאי החוזה" –‬ ‫הוראה של חוזה זה עדיפה‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫בכל מקרה של סתירה בין התוכנית האדריכלית ובין תכניות קונסטרוקציה – תכניות‬ ‫הקונסטרוקציה עדיפות; בכל מקרה של סתירה בין תכנית כללית ובין תכנית מיוחדת ובכל‬ ‫מקרה של סתירה בין הוראה כללית ובין הוראה מיוחדת – התוכנית המיוחדת וההוראה‬ ‫המיוחדת עדיפות‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫בכל מקרה של סתירה בין הוראות דין ובין המפרט ובכל מקרה של סתירה בין דרישת תקן‬ ‫ובין המפרט – הדרישה המחמירה עדיפה‪.‬‬ ‫התחייבות הקבלן לבצע את העבודה‬ ‫הקבלן יבצע את העבודה וימלא את כל התחייבויותיו וחיוביו בהתאם להוראות חוזה זה והוראות‬ ‫כל דין‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫תשלום שכר החוזה‬ ‫א‪.‬‬ ‫תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם לחוזה‪,‬‬ ‫מתחייבת האוניברסיטה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמשמעו ב "תנאי החוזה" בהתאם‬ ‫להוראות החוזה‪ ,‬על פי הכמויות שבוצעו בפועל על ידי הקבלן על פי החוזה במחירים‬ ‫הנקובים בכתב הכמויות נספח ד' לחוזה‪.‬‬ ‫מובהר בזאת‪ ,‬כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד‪ ,‬אין לראותן‬ ‫ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה או ככמויות אשר ביצע למעשה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫שווי החוזה המבוסס על כתבי הכמויות מסתכם‪ ,‬באומדן‪ ,‬בסך של‬ ‫(‪.‬‬ ‫ש"ח )במילים‪:‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫שכר החוזה ישולם בתוספת מע"מ כדין‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫המחירים הנקובים בכתב הכמויות צמודים למדד כמשמעו ב"תנאי החוזה" כאשר‬ ‫; ואולם‪,‬‬ ‫עבור חודש‬ ‫מדד הבסיס הינו המדד אשר פורסם ביום‬ ‫הותנה ביצוע תשלום כלשהו בתנאי אשר קיומו מוטל על הקבלן והקבלן איחר‬ ‫בקיום התנאי האמור – לא יהיה זכאי הקבלן להפרשי הצמדה כתוצאה מתנודות‬ ‫המדד בתקופת האיחור כאמור‪.‬‬ ‫המחירים הנקובים בכתב הכמויות קבועים ולא יישאו הפרשי הצמדה‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫אופן התשלום של תשלומי ביניים ושל החשבון הסופי‬ ‫א‪.‬‬ ‫תשלומי ביניים יבוצעו בהתאם לסעיף ‪ (3) 59‬ל "תנאי החוזה";‬ ‫מועד התשלום – על אף האמור בסעיף ‪) (3) 59‬א( יהיה מועד התשלום לקבלן שוטף ‪ 60 +‬יום‬ ‫מיום הגשת החשבון לאוניברסיטה‪ ,‬ובלבד שהחשבון אושר על‪-‬ידי מנהל הפרוייקט ועל ידי‬ ‫האוניברסיטה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫החשבון הסופי ישולם לקבלן ביום ה‪ 90 -‬מיום הגשת החשבון הסופי ובלבד שאושר על ידי‬ ‫המפקח ועל ידי המנהל וניתנה לקבלן תעודת השלמה‪.‬‬ ‫החשבון הסופי ישולם לקבלן לאחר שהקבלן המציא לאוניברסיטה ערבות בנקאית כערבות‬ ‫בדק‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫סכום המע"מ בגין התשלומים אשר שולמו לקבלן על פי חוזה זה ישולם לקבלן ביום ה‪15 -‬‬ ‫לחודש הקלנדרי בו מבוצע תשלום המע"מ בפועל ע"י הקבלן לשלטונות המס‪.‬‬ ‫ערבויות ביצוע ובדק‬ ‫א‪.‬‬ ‫ערבות ביצוע ‪ :‬בהתאם לשווי החוזה הנזכר לעיל‪ ,‬הקבלן ימציא עם חתימת חוזה ערבות‬ ‫ש"ח )במילים‪:‬‬ ‫בנקאית אוטונומית‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 8‬לתנאי החוזה‪ ,‬על סך של‬ ‫( )השווים ל ‪ 5% -‬מערך ההצעה בתוספת מע"מ‪ (.‬סכום הערבות יהיה צמוד למדד‬ ‫כאמור בסעיף ‪5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם הערבות למדד(;‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ערבות בדק ‪ :‬ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬בשיעור של ‪ 5%‬מערך החשבון הסופי בתוספת‬ ‫מע"מ צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף ‪ 5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם‬ ‫הערבות למדד(; הערבות תהיה בתוקף לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ערבות בדק לעבודות אלקטרו ‪ -‬מכניות ‪ :‬כלל החוזה עבודות אלקטרו – מכניות‪ ,‬כמפורט‬ ‫בתנאים הכללים – ימסור הקבלן לאוניברסיטה‪ ,‬ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬כערבות בדק‪,‬‬ ‫בשיעור של ‪ 5%‬מערך החשבון הסופי בתוספת מע"מ בגין העבודות הללו; הערבות תהיה‬ ‫צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף ‪ 5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם‬ ‫הערבות למדד(; לתקופה של ‪ 12‬חודשים נוספים‪ ,‬מתום תקופת ערבות הבדק כאמור בסעיף‬ ‫ב' לעיל‪.‬‬ ‫התחלת העבודה וסיומה ופיצוי על איחור בסיומה‬ ‫א‪.‬‬ ‫האוניברסיטה מתחייבת להעמיד לרשות הקבלן את שטח העבודה כשהוא פנוי בתאריך‬ ‫‪ ,‬כאמור בצו התחלת העבודה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה בתאריך שיקבע בצו להתחלת העבודה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪ .‬לא‬ ‫הקבלן מתחייב לסיים את העבודה תוך ‪ 1‬חודש ובכל מקרה לא יאוחר מיום‬ ‫סיים הקבלן את העבודה תוך המועד הנ"ל‪ ,‬ישלם הקבלן לאוניברסיטה סכום של ‪₪ 200‬‬ ‫לכל יום קלנדרי של איחור‪ ,‬כדמי נזקים מוסכמים ומוערכים מראש‪ .‬סכום זה יהיה צמוד‬ ‫למדד כמוגדר בסעיף ‪ 62‬של תנאי החו;זה‪ ,‬ויוגדל בשיעור עליית המדד בחודש שבו נסתיימה‬ ‫העבודה למעשה לעומת מדד הבסיס הנקוב בסעיף ‪5‬ד' לעיל‪.‬‬ ‫הצדדים אומדים בסך הנ"ל את הנזק שייגרם לאוניברסיטה על ידי הקבלן במקרה של‬ ‫איחור בסיום העבודה‪ .‬דמי הנזקים האמורים יגיעו לאוניברסיטה בלי כל צורך בהוכחה של‬ ‫עצם הנזקים ו‪/‬או שיעור הנזקים‪ ,‬אולם אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של‬ ‫האוניברסיטה להוכיח ולקבל מהקבלן פיצוי על נזק העולה על דמי הנזקים הנזכרים בסעיף‬ ‫זה‪ .‬תשלום הסכום הנ"ל או ניכויו אין בו לכשעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו‬ ‫להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ואין בו כדי לגרוע מכל תרופה או‬ ‫סעד העומדים לאוניברסיטה לפי חוזה זה או לפי כל דין‪ ,‬לרבות זכות לבטל את החוזה‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫איחר הקבלן בסיום העבודה – לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה בגין שכר העבודה כתוצאה‬ ‫מתנודות במדד בתקופת האיחור‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫ה‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫על מנת למנוע ספקות‪ ,‬מוצהר ומוסכם בזה שהופעה או אי‪-‬הופעה של פועלים לא תזכה את‬ ‫הקבלן בדחיית מועד סיום העבודה ולא תשחרר אותו מאחריות לביצוע העבודה במועד‬ ‫המוסכם‪.‬‬ ‫שילוב ותיאום עם הקבלן הראשי וקבלנים אחרים‬ ‫א‪.‬‬ ‫העבודה נשוא חוזה זה מהווה חלק אינטגרלי של פרויקט אשר ביצוע חלקים אחרים ממנו‬ ‫)להלן "הקבלן הראשי"‪(.‬‬ ‫)להלן "עבודת הקבלן הראשי"( נמסר לחברת‬ ‫ב‪.‬‬ ‫בנוסף ליתר התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה ומבלי לגרוע מהן‪ ,‬הקבלן מתחייב בזה‪- :‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫לשתף פעולה עם הקבלן הראשי בכל הנוגע לעריכה ו‪/‬או לעדכון על ידי הקבלן‬ ‫הראשי – ובכפיפות להוראות המפקח – של פרוגרמה עם לוח זמנים מפורט אשר‬ ‫יקיפו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הן את העבודה והן את עבודת הקבלן הראשי‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫לשלב ולתאם את ביצוע העבודה על כל שלביה עם עבודת הקבלן הראשי ועם‬ ‫עבודותיהם של קבלנים אחרים‪ ,‬הן מבחינת הארגון הכללי והן מבחינת לוח‬ ‫התקדמות העבודה‪ ,‬וכן לבצע את העבודה בהתאם לפרוגרמה ולוח הזמנים‬ ‫הנזכרים בפסקה )‪ (1‬לעיל‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫קרוב לוודאי שעקב ריבוי קבלנים עלולות להיווצר נסיבות אשר תגרומנה להפרעות הדדיות‪,‬‬ ‫על כל הכרוך בתופעות אלו‪ ,‬ורואים את הקבלן כמי שהביא הפרעות אלה בחשבון במסגרת‬ ‫הצעתו‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬האוניברסיטה לא תישא בשום אחריות לעיכובים‪ ,‬הפרעות‪ ,‬שיבושי לוח‬ ‫הזמנים ו‪/‬או לתוצאותיהם ובכלל זה אלה אשר נגרמו על ידי הקבלן הראשי‪ ,‬קבלנים‬ ‫אחרים‪ ,‬הגורמים האמורים בסעיף קטן ד' לסעיף זה‪ ,‬האדריכל או המפקח או לכל הקשור‬ ‫בהם‪ ,‬והקבלן פוטר אותה מכל אחריות לכך‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫במידה ונוסף לקבלנים האחרים יועסקו בשטח העבודה גורמים אחרים שאינם בבחינת‬ ‫קבלנים אחרים‪ ,‬כגון דואר ישראל‪ ,‬חברת החשמל לישראל וכדומה‪ ,‬יבצע הקבלן את‬ ‫עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה‪ ,‬והוא מתחייב לציית‬ ‫להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה‪.‬‬ ‫נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לגורמים האחרים בקשר להפרעות‪ ,‬תביעות הדדיות וכיו"ב‪,‬‬ ‫יימסרו כל העניינים השנויים במחלוקת לשיקול דעתו של המנהל‪ ,‬והכרעתו תחייב את‬ ‫הקבלן‪ .‬הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו עבור התיאום ושיתוף הפעולה עם גורמים‬ ‫אלה‪.‬‬ ‫תיקונים ובדק‬ ‫מודגש בזאת‪ ,‬כי משך תקופת הבדק ותנאיה יהיו כמפורט בפרק י' ל‪" -‬תנאי החוזה"‪ ,‬בשינויים‬ ‫כאמור לעיל ובתנאים הכללים ו‪/‬או במפרט הטכני‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫ביטוח קבלן‬ ‫‪11.1‬‬ ‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 19‬ל"תנאי החוזה"‪ ,‬ימלא הקבלן אחר התנאים המפורטים בנספח‬ ‫ביטוח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫על אף האמור בסעיפים ‪ 19‬ו‪ 20 -‬ל "תנאי החוזה" עורכת האוניברסיטה ביטוח "עבודות‬ ‫קבלניות" במסגרתו מבוטחים האוניברסיטה והקבלן יחד ולחוד‪ .‬דמי השתתפות הקבלן‬ ‫בפרמית ביטוח "עבודות קבלניות" הינם בשיעור של ‪ 0.6%‬משכר החוזה‪ ,‬אשר ינוכו‬ ‫מהתשלום הראשון לקבלן‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫‪.12‬‬ ‫הפרות יסודיות של החוזה‬ ‫בלא לגרוע מכלליות ההגדרה שבסעיף ‪ 6‬לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(‪ ,‬תשל"א‪1970 ,‬‬ ‫התחייבויות הקבלן כמפורט מטה הינן תנאים יסודיים בחוזה‪ ,‬והפרתו של כל אחד מהם תחשב‬ ‫כהפרה יסודית של החוזה‪:‬‬ ‫סעיף ‪ 7‬לעיל;‬ ‫‪.1‬‬ ‫סעיף ‪) 8‬ג( לעיל;‬ ‫סעיף ‪) 9‬ב( לעיל;‬ ‫סעיף ‪ 11‬לעיל;‬ ‫ב"תנאי החוזה"‪:‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫סעיף ‪) (1) 11‬א(;‬ ‫סעיף ‪;15‬‬ ‫סעיף ‪;22‬‬ ‫סעיף ‪; 35‬‬ ‫סעיף ‪;(1) 41‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫סכסוכים‬ ‫א‪.‬‬ ‫סמכות השיפוט בכל הנוגע לחוזה זה מסורה לבית המשפט המוסמך בבאר‪-‬שבע בלבד‪,‬‬ ‫ואולם האוניברסיטה תהיה רשאית‪ ,‬לפי שקול דעתה המוחלט והבלעדי‪ ,‬למסור לבוררות כל‬ ‫תביעה וכל מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה בו‪ ,‬ואם בחרה לעשות כן תתברר‬ ‫התביעה כאמור במסגרת הבוררות‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫בחרה האוניברסיטה למסור תביעה או מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה בו‬ ‫לבוררות‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫תימסר התביעה או המחלוקת להכרעתו של בורר דן יחיד אשר ימונה בהסכמת‬ ‫הצדדים‪ ,‬ובהעדר ההסכמה – על ידי נשיא בית המשפט המחוזי בבאר‪-‬שבע‪.‬‬ ‫הבורר יהיה כפוף להוראות הדין המהותי ולדיני הראיות‪ ,‬אך לא יהיה כפוף לסדרי‬ ‫הדין‪.‬‬ ‫הבורר יהיה מוסמך לתת צווי ביניים והחלטותיו בעניין זה תהיינה סופיות ויחייבו‬ ‫את האוניברסיטה ואת הקבלן‪.‬‬ ‫הבורר יהיה חייב לנמק את פסקו‪.‬‬ ‫הבורר יהיה רשאי לחייב את הצדדים או מי מהם בהוצאות הבוררות‪ ,‬במלואן או‬ ‫בחלקן‪.‬‬ ‫פסק הבוררות יהיה סופי‪ ,‬יחייב את שני הצדדים להסכם זה ולא יהיה ניתן לערעור‪.‬‬ ‫הוראות סעיף זה מהוות הסכם בוררות בין הצדדים על פי חוק הבוררות‪ ,‬תשכ"ח –‬ ‫‪.1968‬‬ ‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת‪ ,‬כי שום חילוקי דעות ושום פניה לבוררות או לבית משפט לא‬ ‫תקנה לקבלן זכות להפסיק את ביצוע העבודה או חלק ממנה‪ ,‬וכל הפסקה כזאת תיחשב‬ ‫כהפרת החוזה‪.‬‬ ‫כל המוטל לפי החוזה על הקבלן – על חשבונו‬ ‫פעולה‪ ,‬חובה‪ ,‬התחייבות‪ ,‬אחריות‪ ,‬הוצאות או דבר אחר המוטלים בחוזה זה או על פיו‪ ,‬במישרין או‬ ‫בעקיפין‪ ,‬במפורש או מכלל‪ ,‬על הקבלן – הנם על חשבונו של הקבלן לבדו אלא אם כן נאמר במפורש‬ ‫בחוזה זה – ובמידה ונאמר – שהפעולה‪ ,‬החובה‪ ,‬ההתחייבות‪ ,‬האחריות‪ ,‬ההוצאות או הדבר האחר‬ ‫הנם על חשבון האוניברסיטה‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫‪.15‬‬ ‫הוצאות ביול‬ ‫הוצאות ביול החוזה אם יהיו חלות על הקבלן‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫כתובות הצדדים‬ ‫לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה‪:‬‬ ‫כתובת האוניברסיטה‪ :‬אוניברסיטת בן גוריון בנגב ת‪.‬ד‪ ,653 .‬באר‪-‬שבע ‪84105‬‬ ‫כתובת הקבלן‪:‬‬ ‫ולראיה באו הצדדים על החתום בבאר‪-‬שבע‬ ‫_____________________‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫הקבלן‬ ‫)להלן‪" :‬החברה"(‪ ,‬מאשר בזאת‪ ,‬כי החתומים מעלה בשם‬ ‫‪ ,‬עו"ד‪/‬רו"ח של החברה‬ ‫אני הח"מ‪,‬‬ ‫החברה מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה‪ ,‬וכי חתימותיהם דלעיל מחייבות ומזכות את החברה לכל דבר‬ ‫ועניין ‪.‬‬ ‫_____________________‬ ‫חתימת עו"ד‪/‬רו"ח‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫נספח ביטוח קבלן‬ ‫‪11‬‬ ‫נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה‪.‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או לפי כל דין‪ ,‬ומבלי שהאוניברסיטה נוטלת על‬ ‫פוליסות‬ ‫עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן‪ ,‬מצהירה האוניברסיטה כי ערכה‬ ‫על מנת‬ ‫ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך ) להלן – " ביטוח עבודות קבלניות " (‬ ‫להגן על עצמה ו ‪ /‬או על הבאים מכוחה מפני אבדן‪ ,‬נזק או אחריות הקשורים או‬ ‫הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪ .‬בכפוף לתנאים‪ ,‬סייגים‪ ,‬גבולות אחריות‬ ‫המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח עבודות ההקמה‪ ,‬יכלול ביטוח‬ ‫העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן‪:‬‬ ‫א‪ .‬פרק )‪ – (1‬נזק רכוש‬ ‫אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח‪.‬‬ ‫ב‪ .‬פרק )‪ – (2‬אחריות כלפי צד ג'‬ ‫חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע‪.‬‬ ‫ג‪ .‬פרק )‪ – (3‬אחריות מעבידים‬ ‫חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע‪ ,‬תוך‬ ‫כדי ועקב ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן‪ ,‬והקבלן ישתתף בהוצאות‬ ‫האוניברסיטה בגין דמי הביטוח‪.‬‬ ‫השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה‪ ,‬כשהוא צמוד למדד כאמור בסעיף ‪.3‬ד'‬ ‫לחוזה זה‪ ,‬של סכום השווה ל ‪) 0.6%‬ששה פרומיל( משווי החוזה הנקוב‪ ,‬על פי אמדן‪ ,‬בסעיף‬ ‫‪.3‬ב' לעיל‪ ,‬בצירוף מע"מ‪ .‬הניכוי יבוצע כולו מהחשבון הראשון שיגיש הקבלן לאוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה‪ ,‬מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח‪,‬‬ ‫המבוטח על פי פרק )‪ (1‬של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא חוזה זה‪ ,‬מתחייבת‬ ‫האוניברסיטה להעביר לקבלן‪ ,‬מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח )אם‬ ‫יתקבלו( תגמולים אשר יתקבלו )אם יתקבלו( בגין הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש‬ ‫לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות על ידי הקבלן‪.‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫האוניברסיטה תאפשר לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות‪ ,‬והקבלן מתחייב‬ ‫ללמוד את תוכן פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל תנאיה וזאת לפני‬ ‫תחילת ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫האוניברסיטה לא תשא בכל אחריות כלפי הקבלן בקשר לפוליסת ביטוח עבודות קבלניות‬ ‫ובכלל זה בכל הנוגע לדיותו של החיסוי הביטוחי ‪ ,‬התאמתו לסיכון או לצרכי הקבלן‪,‬‬ ‫והקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי האוניברסיטה טענה‪ ,‬תביעה‬ ‫או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לתוכנו‪ ,‬היקפו ותנאיו של החיסוי הביטוחי‪ ,‬דיותו‬ ‫והתאמתו לסיכון או לצרכיו‪.‬‬ ‫ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לערוך‬ ‫ביטוח נוסף‪ ,‬יוסיף הקבלן וירכוש על חשבונו הוא את הביטוח הנוסף כאמור‪.‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו‪/‬או על פי כל דין‪ ,‬הקבלן ירכוש ויקיים על‬ ‫חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן )שכולם יחד יקראו "ביטוחי קבלן"(‪:‬‬ ‫ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב מנועי‪ ,‬וכן ביטוח‬ ‫אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב מנועי שלא יפחת מסך של ‪80,000‬‬ ‫‪ $‬למקרה‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ביטוח לציוד המשמש לעבודות הפרוייקט ואינו מהווה חלק ממנו‪ ,‬מפני אבדן או‬ ‫נזק‪.‬‬ ‫ביטוח אחריות המוצר שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך ‪ ,$ 500,000‬בגין‬ ‫ב‪.‬‬ ‫כל פגיעה או נזק העלול להגרם עקב פגם כלשהו בעבודות‪ ,‬וזאת ממועד מסירת‬ ‫העבודות או חלקן לאוניברסיטה ולמשך כל התקופה שבה קיימת אחריות זו לפי‬ ‫החוזה או לפי כל דין‪ .‬שם המבוטח יורחב לכלול גם את שם האוניברסיטה‪ .‬הכיסוי‬ ‫יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬ ‫ביטוח אחריות מקצועית שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך ‪$1,000,000‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫בגין כל מעשה או מחדל מקצועי‪ ,‬וזאת למשך תקופת ההתקשרות ולמשך כל תקופה‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫נוספת בה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין‪ .‬שם המבוטח יורחב לכלול‬ ‫גם את המזמין‪ .‬הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו‬ ‫המבטח אינו רשאי לבטלם ו ‪ /‬או לצמצם את היקפם ו ‪ /‬או שלא לחדשם‪ ,‬אלא אם כן מסר‬ ‫המבטח לאוניברסיטה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן ‪ 60‬יום מראש‪.‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו‬ ‫הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי האוניברסיטה או לטובתה‪.‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל יכללו סעיף מפורש בדבר‬ ‫ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף )‪ (SUBROGATION‬נגד כל יחיד מיחידי המבוטח‪,‬‬ ‫לרבות האוניברסיטה‪ ,‬והבאים מטעמם‪ ,‬תלמידי האוניברסיטה ועובדיה וכל אדם או גוף‬ ‫שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו‪ ,‬או הקשור לעבודה‪.‬‬ ‫‪ 11.10‬ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל‪ ,‬יכללו סעיף מפורש‬ ‫המונע המחאת זכויות על פי פוליסת הביטוח ובכלל זה זכויות לתגמולי הביטוח‪.‬‬ ‫‪ 11.11‬הקבלן מתחייב להמציא לידי האוניברסיטה מיד עם דרישתה‪ ,‬העתקים מפוליסות ביטוח‬ ‫חתומות של ביטוחי הקבלן‪ .‬בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות ביטוחי הקבלן‬ ‫לבין האמור בחוזה זה‪ ,‬יגרום הקבלן לשינוי תנאי הביטוח על מנת להתאימם להוראות‬ ‫חוזה זה‪ .‬מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים‪ ,‬בהמצאתם ו‪/‬או‬ ‫בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם וקיום התחייבויות הקבלן בקשר לביטוחי‬ ‫הקבלן לא תגרע מאחריותו ולא תצמצם את אחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין‪.‬‬ ‫‪ 11.12‬למען הסר ספק‪ ,‬מודגש במפורש כי הקבלן ישא בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים‬ ‫בפוליסת הביטוח לביטוח עבודות קבלניות ובקשר לביטוחי הקבלן‪ .‬סכומים אלו יהיו‬ ‫נתונים לקיזוז על ידי האוניברסיטה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן‪.‬‬ ‫‪ 11.13‬הקבלן יקיים כלל התנאים אשר בקיומם תותנה אחריות המבטח על פי פוליסות לביטוח‬ ‫עבודות קבלניות ועל פי פוליסות של ביטוחי הקבלן‪ .‬הוטלה בפוליסה כלשהי חובת שמירה‬ ‫או חובה להבטיח שמירה – תחול החובה על הקבלן והוא ישא בכל הוצאה הכרוכה בקיומה‪.‬‬ ‫הקבלן ישתף פעולה עם האוניברסיטה ככל הדרוש לשמירה על זכויותיה על פי פוליסות‬ ‫הביטוח ולא יפגע‪ ,‬בין במעשה ובין במחדל ביכולתה של האוניברסיטה לממש את זכויותיה‬ ‫על פיהן‪.‬‬ ‫‪ 11.14‬האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח העבודות‬ ‫הקבלניות הנזכרת בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי‬ ‫הניתן לקבלן יובא לידיעתו בכתב‪.‬‬ ‫‪ 11.15‬אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או על פי דין או כדי‬ ‫לצמצם את אחריותו‪ ,‬וקיומן המלא והמדויק של התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה‬ ‫התחיבות כלשהי על פי סעיף ‪ 11.6‬לעיל‪ ,‬לא יפטור אותו מאחריות כאמור‪.‬‬ ‫‪ 11.16‬לא קיים הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבסעיף זה או מבין החיובים‬ ‫המוטלים עליו מכוח פוליסת ביטוח – רשאית האוניברסיטה לקיים את חיובי הקבלן‬ ‫במקומו‪ ,‬והקבלן ישפה את האוניברסיטה‪ ,‬על פי דרישתה הראשונה‪ ,‬בגין כל הוצאה שהיא‬ ‫נשאה בה לשם כך ויפצה אותה בגין כל נזק שנגרם לה כתוצאה מכך‪ ,‬והכל ‪ -‬בלא לפגוע בכל‬ ‫זכות‪ ,‬תרופה וסעד העומדים לאוניברסיטה על פי דין ו ‪ /‬או על פי חוזה זה‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫חתימת הקבלן‬ ‫חתימת האוניברסיטה‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫הסכם בדבר תקופת התיישנות תביעות הקבלן‬ ‫ב י ן‪:‬‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫)להלן‪" :‬האוניברסיטה"(‬ ‫מצד אחד;‬ ‫לבין‪:‬‬ ‫הקבלן‪:‬‬ ‫)להלן‪" :‬הקבלן"(‬ ‫מצד שני;‬ ‫ח‪.‬פ‪.‬‬ ‫הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה כמפורט בהסכם המצ"ב והיא קבלה את הצעתו של‬ ‫הקבלן לבצוע העבודה כאמור בהסכם המצ"ב;‬ ‫והואיל ובהתאם להוראות חוק ההתיישנות‪ ,‬התשי"ח – ‪ ,1958‬רשאים הצדדים לקבוע ביניהם תקופת‬ ‫התיישנות מוסכמת לעניין ההסכם המצ"ב;‬ ‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ .1‬לקבלן לא תהינה כל דרישה‪ ,‬טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה‪ ,‬על פי ההסכם המצ"ב‬ ‫והעבודות המבוצעות במסגרתו )בין אם נכללו במסגרתו מראש ובין אם הוספו כעבודות‬ ‫נוספות(‪ ,‬בין אם נדרשו בחשבונות ביניים ובין אם לאו‪ ,‬וזאת בחלוף המועדים הבאים‪:‬‬ ‫הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום‪ ,‬בגין החשבון הסופי שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬ ‫לא הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום בגין החשבון האחרון שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬ ‫‪ .2‬אין באמור לעיל בכדי לשנות או לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם המצ"ב או בנספחיו לרבות‬ ‫חובת הקבלן להגיש חשבון סופי ורשימת תביעות‪ .‬במקרה של סתירה ‪ -‬האמור לעיל יגבר על כל‬ ‫הוראה אחרת בהסכם ונספחיו לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪.‬‬ ‫‪ .3‬האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בדין לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪ ,‬ככל שניתן‬ ‫להתנות על הוראות הדין‪ ,‬ובלבד שאין בהוראת כל דין בכדי לקצר את תקופת ההתיישנות‬ ‫לתקופות קצרות יותר מן האמור לעיל‪.‬‬ ‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬ ‫_____________________‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫_____________________‬ ‫הקבלן‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך ג'‪1‬‬ ‫תנאים כלליים‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫מסמך ג'‪1‬‬ ‫‪00.1‬‬ ‫תיאור העבודה‬ ‫מכרז זה מתייחס לבצוע עבודות פיתוח הכוללות ריצוף ואבני שפה וכן פירוקים‬ ‫ומצעים ברחבת הכניסה לאוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב קמפוס אילת ותשתיות שונות‪.‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫אתר הבנין ותנאיו‬ ‫בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן כי ביקר את האתר ובדק באופן יסודי את התנאים‪ ,‬דרכי הגישה‬ ‫ומרווחי העבודה‪.‬‬ ‫‪00.3‬‬ ‫תיאום הביצוע‬ ‫כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם‬ ‫א‪.‬‬ ‫מנהל הפרויקט שימונו ע"י האוניברסיטה לתאום העבודות שבמסגרת מכרז זה‪.‬‬ ‫הנחיות לביצוע ו‪/‬או לשינויים וסטיות מן התוכניות או המפרטים ינתנו בכתב רק על ידי‬ ‫ב‪.‬‬ ‫המפקח‪.‬‬ ‫הקבלן אינו רשאי לפנות ישירות למתכנן – כל ההנחיות וההוראות לביצוע יועברו לקבלן‬ ‫ישירות ע"י המפקח ו‪/‬או ע"י המתכנן בנוכחות המפקח‪.‬‬ ‫‪00.4‬‬ ‫תנועה בשטח הקמפוס‬ ‫נתיבי תנועה‪ ,‬פריקת ציוד וחומרי עבודה יתואמו עם המפקח ויאושרו על ידו‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫חוקי תנועה‪ ,‬כיווני נסיעה‪ ,‬איסורי כניסה וכיו"ב החלים על עובדי האוניברסיטה או‬ ‫ב‪.‬‬ ‫מבקריה‪ ,‬יחולו גם על הקבלן ועובדיו‪.‬‬ ‫כניסה ויציאה מתחום הקמפוס האוניברסיטאי תהינה בהתאם להוראות הקיימות בשער‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקמפוס‪ ,‬והמפורטות במסמך ו' לחוזה זה‪.‬‬ ‫‪00.5‬‬ ‫אחריות מבנים ומתקנים קיימים‬ ‫הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים בקירבתם הוא פועל‪ ,‬שלמות המעטפת ושלמות‬ ‫א‪.‬‬ ‫המערכות והמתקנים התת קרקעיים והעל קרקעיים ומבנים ומתקנים אחרים ויתקן על‬ ‫חשבונו כל נזק שיגרם להם כתוצאה מביצוע עבודתו או תנועותיו או שהייתו בשטח‪.‬‬ ‫עם גילוי מתקן או פריט או סוג של צנרת וכיו"ב המפריעים למהלך עבודתו השוטפת של‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הקבלן יודיע האחרון למפקח לצורך קבלת הנחיות על אופן הטיפול בו )על ידי רישום‬ ‫ההוראות בכתב ביומן העבודה(‪ .‬הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם‬ ‫ומתחייב לתקן או לחילופין לשאת בכל הוצאות התיקון הישירות והבלתי ישירות שייגרמו‬ ‫מן הנזק הנ"ל‪.‬‬ ‫‪00.6‬‬ ‫תנאים בטחוניים‬ ‫הקבלן ועובדיו לא ישהו באזורים אחרים של הקמפוס‪ ,‬אלא באזור עבודתו בלבד‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫על הקבלן לאחוז באמצעים הדרושים להבטיח שלומו‪ ,‬שלום עובדיו וכן כל האמצעים להגנת‬ ‫ב‪.‬‬ ‫בני אדם‪ ,‬בעלי חיים ורכוש במהלך עבודתו‪ .‬הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות‬ ‫משרד העבודה‪ ,‬על הקבלן לכלול הוצאותיו השונות הנובעות מהאמור לעיל כגון‪ ,‬פיגומי‬ ‫בטיחות‪ ,‬אמצעי הבטחה וקשירה‪ ,‬מחיצות בטחון וכיו"ב כמתבקש מן העבודה והתקנות‬ ‫במחירי היחידה של הצעתו‪.‬‬ ‫‪00.7‬‬ ‫הגנה על המבוצע ושמירה על הנקיון‬ ‫הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים ועל המוצרים המוגמרים‬ ‫א‪.‬‬ ‫בפני השפעות אקלימיות‪ ,‬פגיעות מכניות‪ ,‬לכלוך‪ ,‬עבודות במבנה ו‪/‬או בריהוט וכיו"ב‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים מורכבים בבנין כגון‪ :‬אלומיניום‪ ,‬פלב"ם‪ ,‬קבועות‬ ‫תברואיות וכד'‪ ,‬וינקוט בכל האמצעים האחרים לשמירה על כל המלאכות ועל מוצרים עד‬ ‫למסירת העבודה‪ .‬זאת בהתאם לדרישות המפרט‪ .‬בהעדר דרישות כאלו במפרט לגבי חומר‪,‬‬ ‫מוצר או מלאכה מסויימת – בכפיפות להוראות המפקח‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫ו‪/‬או‬ ‫ב‪.‬‬ ‫בנוסף להגנה על החומרים והמוצרים‪ ,‬מתחייב הקבלן לאחוז בכל האמצעים לצורך שמירה‬ ‫על נקיון בעת ביצוע העבודה ובסיום כל יום עבודה‪ ,‬פינוי פסולת לאתר מאושר והכל בהתאם‬ ‫להנחיות המפקח‪.‬‬ ‫‪00.8‬‬ ‫אישור שלבי העבודה‬ ‫אישור שלבי הביצוע‪ ,‬אם ניתן על ידי המפקח – לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה‬ ‫והבלעדית של הקבלן לשלב או לעבודה במצבה המושלם או לכל חלק ממנה‪.‬‬ ‫‪00.9‬‬ ‫קשר עם קבלנים וקבלני משנה אחרים‬ ‫בבניינים האמורים מבוצעות עבודות שונות בתחומים שונים המבוצעות ע"י קבלנים וקבלני‬ ‫א‪.‬‬ ‫משנה שונים‪.‬‬ ‫העבודות הנ"ל יבוצעו במקביל לעבודתו של הקבלן‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב לבצע עבודותיו בתיאום עם הקבלנים הנ"ל וע"פ הוראות המפקח‪ .‬בגין‬ ‫העבודות הנ"ל לא יהיה הקבלן זכאי לכל תמורה נוספת‪.‬‬ ‫‪ 00.10‬חשמל‬ ‫החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק לקבלן ע"י הקבלן הראשי ללא תשלום‪ ,‬אולם ההתחברות‬ ‫אל מקור החשמל תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו ובהתאם להנחיות שימסרו לו ע"י המפקח‪.‬‬ ‫המנהל אינו אחראי לעיכובים או לנזקים העלולים להגרם לקבלן בגין הפסקות חשמל או מים‪ ,‬אם‬ ‫יגרמו כאלה‪.‬‬ ‫על הקבלן לבצע במקרה כזה הכנות למקורות עצמיים חילופיים כדי למנוע גרימת עיכובים בעבודה‪.‬‬ ‫‪ 00.11‬הספקת חומרים ומוצרים‬ ‫כל החומרים שיסופקו על ידי הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקן‬ ‫הישראלי העדכני ובהעדר כזה‪ ,‬לדרישות מערב אירופאי או אמריקאי‪ .‬החומרים אשר ימצאו בלתי‬ ‫מתאימים לאחר בדיקת המפקח יסולקו לאלתר על ידי הקבלן מן האתר ועל חשבונו‪.‬‬ ‫הקבלן יספק דוגמא מכל מוצר לאישור מוקדם של המפקח ‪ +‬תעודות מקור ואיכות‪.‬‬ ‫‪ 00.12‬בדיקת חומרים ואישורם‬ ‫הקבלן חייב לספק על פי דרישת המפקח פירוט לגבי מקורות ו‪/‬או יצרני חומרים שונים וכן‬ ‫א‪.‬‬ ‫לספק על פי דרישת המפקח אישורים מתאימים של היצרן ו‪/‬או מכון בדיקות מאושר לטיב‬ ‫החומרים‪.‬‬ ‫הקבלן יספק על חשבונו דוגמאות ודגמים מכל מוצר ומכל עבודה ‪ ,‬לפני כניסה לביצוע מלא‪,‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫כולל גם עבודות הריצוף והחיפוי לסוגיהן‪.‬‬ ‫המפקח רשאי לדרוש בדיקות מעבדה מדגמיות מן החומרים המגיעים לאתר וזאת על חשבון‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקבלן עד תקרה של ‪ 0.5%‬מערך העבודה‪.‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫תוכניות‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫בחתמו על מכרז זה‪ ,‬מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהתוכניות המצורפות למכרז זה הן תוכניות‬ ‫למכרז בלבד‪ ,‬ואינן מהוות תכניות מעודכנות לביצוע בהתאם למפורט במסמך ה'‪.‬‬ ‫תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבגין אופייה המיוחד של העבודה‪ ,‬יתכנו פרטי ביצוע שונים‬ ‫שתאורם יבוא ברשימות ובמפרטים ו‪/‬או בהוראות ביצוע ביומן העבודה מבלי שינתן להם‬ ‫ביטוי גרפי בתכניות‪ ,‬ויהיו שונים מפרטים המפורטים בתכניות מצורפות‪.‬‬ ‫מידות בתוכניות עשוי שתיפול בהן אי התאמה או טעות סופר‪ ,‬על הקבלן לבקר המידות‬ ‫והתאמתם‪.‬‬ ‫תכניות לביצוע ומפרטים מדויקים יוצגו ע"י הקבלן לאישור האדריכל ורק עם אשורם‬ ‫וייצור דוגמאות באתר או אב‪-‬טיפוס‪ ,‬תאושר ביצוע העבודה לקבלן ‪ .‬ראה גם דרישות‬ ‫לדוגמאות במסגרת המפרטים המיוחדים‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫‪ 00.15‬תקופה ועדיפות הביצוע‬ ‫בנוסף לנאמר בחוזה הכללי‪ ,‬מודגש בזאת שהביצוע יחל בתוך ‪ 14‬יום מיום קבלת צו‬ ‫א‪.‬‬ ‫התחלת העבודה‪ .‬יש לסיים בהתאם ללו"ז הסופי שיקבע ע"י האוניברסיטה‪.‬‬ ‫עם קבלת צו התחלת העבודה‪ ,‬יספק הקבלן בתוך ‪ 14‬יום לוח זמנים מפורט לשלב א' לאשור‬ ‫ב‪.‬‬ ‫המפקח‪ .‬לוח זמנים זה יקבל תוקף לאחר אשור המפקח‪.‬‬ ‫‪ 00.16‬קבלני משנה‬ ‫הקבלן יציג לאשור המפקח קבלני משנה לכל אחת מן העבודות שאינן מבוצעות במפעלו‪ .‬רק לאחר‬ ‫אשור קבלני המשנה רשאי הקבלן להפעילם לצורך ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫‪ 00.17‬שמירת זכויות‬ ‫מובהר בזה במפורש‪ ,‬כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא‪,‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫וההכרעה נתונה לשיקול דעתו ולהחלטתו הבלעדית של המזמין‪ ,‬למזמין תעמוד הזכות לדרוש‬ ‫הבהרות והסברים מן המציעים‪ ,‬גם לאחר מסירת ההצעות‪ ,‬כולם או אחד‪/‬ים מהם‪ ,‬הכל לפי שיקול‬ ‫דעתו הבלתי מסוייג‪.‬‬ ‫מבלי לגרוע מהאמור בסעיף דלעיל‪ ,‬מובהר בזה כי המזמין קבע לעצמו הערכה תקציבית בדבר‬ ‫ב‪.‬‬ ‫עלותה המשוערת של העבודה והמזמין שומר לעצמו את הזכות‪ ,‬שלא לקבל אף אחת מן ההצעות‪.‬‬ ‫החוזה בין הקבלן לבין המזמין הינו חוזה ממשלתי על כל נספחיו‪ .‬במקרה של סתירה בין תנאי‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ההצעה והתנאים הקבועים במסמכי המכרז לבין תנאי החוזה יהיו תנאי המכרז עדיפים‪.‬‬ ‫המזמין רשאי‪ ,‬לאחר פרסום המכרז‪ ,‬להכניס תיקונים‪ ,‬הבהרות‪ ,‬שינויים ותוספות על פי שקול‬ ‫ד‪.‬‬ ‫דעתו‪ ,‬אשר ישלחו בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ .‬הקבלן יצרף למסמכי ההצעה את‬ ‫הודעת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו‪ ,‬לאשור קבלתה‪ ,‬הבנתה והבאת האמור בה בחשבון‬ ‫במסגרת הצעתו‪.‬‬ ‫בנוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע מכלליותו‪ ,‬רשאי המזמין להחליט על פי שקול דעתו הבלעדי‬ ‫ה‪.‬‬ ‫והבלתי מסוייג לבטל הזמנה להגשת הצעות זו ולהוציא הזמנות חדשות והגשת הצעות בין בנוסח‬ ‫זהה לנוסח זה ובין בנוסח שונה והכל כאמור על פי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג של המזמין‪.‬‬ ‫‪ 00.18‬פיקוח‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫‪ 00.19‬כללי‬ ‫א‪.‬‬ ‫המפקח במקום הוא בא‪-‬כוחו של המתכנן ושל האוניברסיטה ומתפקידו להשגיח ולהבטיח‬ ‫כי העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות ולמפרטים המקוריים‪ ,‬להעביר ולהסביר לקבלן‬ ‫הוראות ותוכניות הדרושות תוך רישום ביומן של תאריכי מסירת התוכניות וההוראות‬ ‫הנוספות‪.‬‬ ‫האדריכל או בא‪-‬כוחו רשאים לדרוש מהקבלן באמצעות המפקח תיקון‪ ,‬שינוי כל עבודה‪ ,‬או‬ ‫חלק עבודה‪ ,‬אשר לא בוצעה בהתאם לתוכניות או המפרט הטכני‪ ,‬או ההוראות האחרון ועל‬ ‫הקבלן למלא אחרי דרישות אלה ללא שהות‪ .‬בלי אישור המפקח‪ ,‬אין הקבלן רשאי לעבור‬ ‫לעבודה אחרת‪.‬‬ ‫האדריכל או בא‪-‬כוחו רשאים לפסול – באמצעות המפקח – כל חומר או כל עבודה הנראים‬ ‫להם כבלתי מתאימים לעבודה הנדונה‪ .‬כמו כן רשאים הם לדרוש בדיקה ובחינה של כל‬ ‫חומר – בנוסף לבדיקות הקבועות‪ ,‬בהתאם לחוקים הקיימים – וכל זה על חשבון הקבלן‪.‬‬ ‫אין להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה אלא אם יקבל אישור על כן מהמפקח‪.‬‬ ‫נפסל החומר ע"י מפקח לאחר בדיקתו‪ ,‬חייב הקבלן להרחיקו תוך ‪ 48‬שעות מיום שנמסרה‬ ‫הדרישה לכך משטח הבניין או הנגרייה‪.‬‬ ‫האדריכל או בא‪-‬כוחו רשאים להפסיק – באמצעות המפקח – את ביצוע העבודה בשלמותה‪,‬‬ ‫או בחלקה‪ ,‬אם לפי דעתם אין העבודה בשלמותה או בחלקה‪ ,‬נעשית בהתאם לתוכניות‪,‬‬ ‫לתאור הטכני או להוראות המפקח‪.‬‬ ‫המזמין באמצעות האדריכל או המפקח יהיו הקובעים היחידים בקשר לכל שתתעורר ביחס‬ ‫לטיב החומרים‪ ,‬טיב העבודה ואופן ביצועה‪.‬‬ ‫הקבלן יפנה את כל שאלותיו‪ ,‬הערותיו ודרישותיו אל האדריכל באמצעות המפקח – שהוא‬ ‫בא כוחה של האוניברסיטה‪.‬‬ ‫על הקבלן לקחת בחשבון‪ ,‬שעבודתו תבוצע בחלק ניכר מהזמן במקביל לעבודות קבלנים‬ ‫אחרים‪ ,‬והוא לא יהיה זכאי לתוספת תשלום עבור הפרעות‪ ,‬עיכובים‪ ,‬או בעיות אחרות‬ ‫שנגרמו לדעתו לעבודתו‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך ג'‪2‬‬ ‫מפרטים מיוחדים‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫מסמך ג'‪2-‬‬ ‫המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז‪/‬חוזה זה‬ ‫פרק ‪ - 40‬עבודות פיתוח‬ ‫‪40.1‬‬ ‫עבודות הכנה ופירוק‪.‬‬ ‫‪ 40.1.010‬כללי‬ ‫תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף ‪ 5101‬במפרט הכללי‪ .‬על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע‬ ‫במתקנים הקיימים בשטח אפילו אם אינם מסומנים בתכניות‪ .‬כל נזק שיגרם למתקנים הנ"ל‬ ‫כתוצאה מפעילות הקבלן יהיה באחריותו ויתוקן על חשבונו‪ .‬פרוק "זהיר" פירושו לצורך שמוש‬ ‫חוזר ו‪/‬או העברת החומר במפורק למחסן‪ ,‬הרשות המקומית או היזם‪.‬‬ ‫המחיר כולל את כל ההוצאות להובלה‪ ,‬פרוק ואחסון של החומרים עד לשמוש החוזר‪ ,‬במידה ויהיה‬ ‫שמוש חוזר‪ .‬המחיר כולל השלמת כמויות החומרים במידה ונדרש עד לכמות שפורקה‪.‬‬ ‫אם לא נוצל החומר לשמוש חוזר בעבודה זאת הוא ישאר רכוש היזם ויועבר לאחסון כולל מיון‬ ‫וסידור החומר עפ"י דרישת המפקח‪.‬‬ ‫תשומת לב הקבלן מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי בצוע עבודות פרוקים שונות‬ ‫כגון פרוק מבנים‪ ,‬פרוק מתקנים תת קרקעיים‪ ,‬פרוק מסעות‪ ,‬מדרכות‪ ,‬אבני שפה‪ ,‬גדרות קירות וכל‬ ‫פסולת אחרת תועמס ותסולק‪ .‬סילוק הפסולת והעודפים פירושו סילוק לאתר שפיכה מאושר‪.‬‬ ‫התשלום בגין פינוי פסלת מעבודות פרוקים נכלל במחירי היחידה השונים‪.‬‬ ‫לסעיפי עבודה זהים‪ ,‬בכתב הכמויות‪ ,‬המופיעים במקומות שונים יינתנו מחירים זהים‪ .‬במידה‬ ‫והקבלן ירשום מחירים שונים יקבע המחיר הנמוך ביותר‪.‬‬ ‫‪ 40.1.020‬סילוק פסולת ועודפי חפירה ‪ /‬חציבה‬ ‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 51017‬במפרט הכללי מודגש בזאת שחומר הפסולת ועודפי החפירה יורחקו‬ ‫למקום מאושר‪ .‬מקום הסילוק יהיה באחריות מלאה של הקבלן ומאושר ע"י הרשויות המתאימות‪.‬‬ ‫לא תשולם כל תוספת עבור סילוק הפסולת והיא נכללת במחירי היחידה השונים‪ .‬כפסולת מוגדרות‬ ‫כל עבודות הפירוק לסוגיהן השונים לרבות עודפי חפירה‪.‬‬ ‫‪ 40.1.030‬חיתוך מיסעת אספלט קיים‬ ‫בשטחי סלילה קיימים בהתחברויות בין שכבה קיימת ומתוכננת בגבולות פירוק תעלה או מעבר‬ ‫כביש או שתילת תעלת ניקוז מבטון או הנחת אלמנטים שונים בכביש קיים‪ ,‬יבצע הקבלן את‬ ‫הניסור כמפורט‪ :‬ניסור הבטון אספלט לעומק הקיים בשטח ‪ -‬בהתאם להוראות המפקח‪ .‬הניסור‬ ‫יעשה במסור מכני שיאושר ע"י המפקח בקו ישר ורציף‪ .‬לא יאושר שימוש בפטישי אויר למטרות‬ ‫ביצוע הניסור‪ .‬במידה ופני הבטון ‪ -‬אספלט מפוררים‪ ,‬יש להרחיק את קו הניסור עד לאזור של בטון‬ ‫אספלט תקין ואת הקטע המפורר לפרק לעומק של ‪ 10‬ס"מ לפחות‪.‬‬ ‫המדידה במ"א‪ .‬המחיר כולל את כל האמור לעיל‪.‬‬ ‫‪ 40.1.040‬א‪.‬‬ ‫ב‬ ‫התאמת גבהי שוחות‬ ‫בנוסף לאמור במפרט הכללי יצוין‪:‬‬ ‫התאמת גבהי שוחות עם ובלי פירוק תיקרה כולל את השימוש במכסה ומסגרת‬ ‫)‪(1‬‬ ‫השוחה הקיימת‪ ,‬רק בתאים שאינם בתחומי מיסעה‪ .‬בתחומי מיסעה יעשה שימוש‬ ‫במכסים המתאימים לתקן ת"י ‪.(EN - 124) 489‬‬ ‫כשוחות יחשבו גם קולטני ניקוז עם ובלי אבן צד מיצקת‪ .‬אבן הצד תפורק‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ותסולק מהשטח‪.‬‬ ‫החלפת מכסה ומסגרת השוחה יעשה באישור המפקח ויימדד בנפרד‪.‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫התאמת גובה מכסה תאי ביקורת קיימים עם צווארון הגבהה יצוק באתר‪.‬‬ ‫שלבי הביצוע הם‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫פירוק המכסה הקיים‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫פירוק הצווארון הקיים עד פי התקרה‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ניקוי פני התקרה‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫‪.2‬‬ ‫שלבי ההתקנה הם‪:‬‬ ‫ניקוי פני התקרה מלכלוך וחול‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫קידוח חורים בתקרה ותקיעת מוטות ברזל מצולע ‪ ∅ 10‬או ‪ 4-6 .∅ 12‬מוטות במעגל‬ ‫‪.2‬‬ ‫הפנימי מיועדים לתמוך את המסגרת בזמן היציקה‪ .‬מוטות אלה יש לחתוך באמצעות‬ ‫כלי מתאים לגובה נדרש‪.‬‬ ‫הכנת חישוקים מברזל מצולע ‪ ∅ 8‬וקשירת החישוקים במקומם ‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫הצבת המסגרת על גבי המוטות במעגל הפנימי‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫הרכבת תבנית פנימית ותבנית חיצונית‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫שטיפת פני התקרה במים‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫הכנת תערובת בטון מתאימה לקבלת בטון ב‪.40 -‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫יציקת תערובת הבטון עד כ‪ 5-‬ס"מ נמוך מפני הכביש‪ .‬יש לצופף את הבטון ע"י מכות‬ ‫‪.8‬‬ ‫או ע"י מרטט על מנת להבטיח מילוי טוב מתחת למסגרת ולקבלת החוזק הנדרש‪.‬‬ ‫כיסוי המכסה ע"י יריעת פוליאתילן או שק יוטה רטוב לצורך אשפרה‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬פירוק התבניות לאחר ‪ 24‬שעות‪.‬‬ ‫‪ .11‬ניקוי המסגרת מבטון והרכבת הסגר במקומו‪.‬‬ ‫‪ .12‬השלמת שכבות הכביש והאספלט לגובה הסופי כאשר הבטון הגיע לחוזק מתאים‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫שימוש בחומרים מיוחדים‪:‬‬ ‫כאשר יש צורך לפתוח את הכביש לתנועה מעל המכסה זמן קצר לאחר התקנתו או החלפתו יש‬ ‫להשתמש בחומרים מיוחדים ביציקת הצווארון שמגיעים לחוזק גבוה תוך זמן קצר‪ .‬חומרים‬ ‫שמתאימים למטרה זו הם‪ ,‬למשל‪:‬‬ ‫"‪ "STRUCTURE - 300‬של חברת נגב ‪ -‬אלוני או שווה ערך‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫סיקה גראוט ‪ FIX RS‬של חברת ‪ SIKA‬או שווה ערך‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫המחיר ביח' כולל כל האמור לעיל‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫התאמת שוחות קיימות כולל פירוק התקרה‬ ‫במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמת תקרות של שוחות למפלסי הכביש המתוכנן‪.‬‬ ‫העבודה כוללת‪:‬‬ ‫קבלת הוראה מפורשת לביצוע העבודה‪.‬‬ ‫פירוק אספלט מסביב למכסה‪.‬‬ ‫חפירה עד למפלס שיאפשר מרווח עבודה מתאים‪.‬‬ ‫פירוק התקרה הקיימת‪.‬‬ ‫פירוק חלקי בקירות השוחה עד למפלס הראש כולל גילוי זיון קיים‪.‬‬ ‫הגבהת הקירות הקיימים בבטון מזויין ב‪ 30 -‬במידה ויידרש והנחת תקרה טרומית חדשה‬ ‫כבדה מבטון מזויין ב‪ 30 -‬בעובי הנדרש‪ ,‬אולם לא פחות מ‪ 20 -‬ס"מ‪.‬‬ ‫החלפת מסגרת המכסה למסגרת חדשה לפי סוג המכסה המיועד לשוחה במידה וידרש וביטון‬ ‫המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס המדרכה‪/‬הכביש המתוכנן‪.‬‬ ‫כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל‪.‬‬ ‫סילוק הפסולת‪.‬‬ ‫במידה ויידרש יציב הקבלן מכסה זמני מסוג ממין ‪ D400‬בכבישים או ‪ B-125‬במדרכות לפי ת"י ‪489‬‬ ‫לשלב הביניים עד לביצוע הסופי‪.‬‬ ‫המדידה לתשלום ביח' כמסווג בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫עבור המכסה והמסגרת החדשים ישולם בנפרד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫החלפת מכסה קיים ומסגרת בשוחות קיימות מסוגים שונים‬ ‫על הקבלן לבצע החלפת מכסה קיים בשוחות מסוגים שונים‪ :‬מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬ניקוז‪ ,‬וכו' למכסה חדש‬ ‫ממין ‪ D400‬במיסעות ו‪/‬או ממין‪ B-125 .‬במדרכות‪ .‬המכסה החדשה יהיה לפי ת" ‪ 489‬בקוטר ‪60‬‬ ‫ס"מ‪ .‬המכסים יהיו מכסה ק‪ 60-‬עם מסגרת עגולה בתחום מדרכות מרוצפות המכסים יהיו מכסה‬ ‫מרובע מיצקת ברזל למשתלבות של חב' אקרשטיין ‪ ,‬עם סגר ב‪.‬ב‪ .‬וסמל עיריית הרצליה וכן יעוד‬ ‫השוחה )מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬ניקוז וכו'(‪ .‬המכסה יוצב על מסגרת חדשה שתבוצע במסגרת התאמת השוחות‪.‬‬ ‫המכסה והמסגרת הקיימים יועברו לעירייה‪.‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫המדידה לתשלום ביח' כמסווג בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫המחיר יכלול את כל האמור לעיל ובמפרט הכללי וכן את כל החומרים‪ ,‬הציוד‬ ‫הדרושים לביצוע מושלם של העבודה‪.‬‬ ‫עבור שוחות מים ‪ -‬המכסים יהיו עם סגר מיצקת ברזל‪.‬‬ ‫והמלאכות‬ ‫‪ 40.1.050‬פירוק אספלט‪.‬‬ ‫פירוק אספלט יעשה אך ורק במקומות בהם נדרש רק פירוק האספלט‪.‬‬ ‫במקומות המיועדים לחפירה כללית ובהם ישנם שטחי אספלטים‪ ,‬לא ימדד האספלט‬ ‫וייכלל בחישוב נפח החפירה‪.‬‬ ‫המדידה במ"ר‪ .‬ללא קשר לעובי השכבה‪.‬‬ ‫בנפרד‬ ‫‪ 40.1.060‬החלפת מכסה כביש‬ ‫בכל השוחות הקיימות אשר המכסה שלהן אינו עונה לדרישות עומס ‪ 40‬טון‪ ,‬ונמצאות בתחומי‬ ‫מסעות או משטחי עבודה או על פי קביעת המפקח‪ ,‬יוחלפו המכסים למכסי ‪ 40‬טון בקוטר ‪ 50‬ס"מ‬ ‫ויותאמו לשוחה הקיימת‪.‬‬ ‫המדידה ביח'‪.‬‬ ‫‪ 40.1.070‬פירוק אבן שפה ‪ /‬אבן אי ‪ /‬אבן גן‬ ‫במקומות בהם יידרש יבצע הקבלן פרוק של אבני שפה אבני אי או אבני גן‪ .‬אבנים‬ ‫ופגומות תסולקנה מהשטח‪.‬‬ ‫מודגש בזאת כי במקומות בהם נדרש פרוק מיסעה הכוללת אבני שפה כחלק מעבודות החפירה ואין‬ ‫דרישה מפורשת לפרוק אבני השפה לחוד‪ ,‬הפרוק נכלל בסעיפי חפירה ולא ישולם במסגרת סעיף זה‪.‬‬ ‫העבודה כוללת‪:‬‬ ‫ קבלת הקטע לפירוק מהמפקח‪ ,‬סימונו ומדידתו‪.‬‬‫ עקירת האבן ממקומה תוך שמירה מירבית על שלמותה‪.‬‬‫ פירוק תושבת הבטון ופינוי הפסולת‪.‬‬‫ מילוי החלל הנוצר בחומר מצע או אגו”מ לפי הצורך‪.‬‬‫ אחסנה זמנית של האבן או סילוקה לאתר פסולת‪.‬‬‫הסעיף יימדד וישולם במ"א‪.‬‬ ‫שבורות‬ ‫‪ 40.1.080‬פירוק משטחי בטון ו‪/‬או ריצוף‬ ‫במקומות בהם קיימים משטחי בטון וריצוף באבן משתלבת בעוביים שונים יפרקם הקבלן ע"י‬ ‫שבירתם‪ ,‬העמסתם וסילוקם כפסולת מהשטח‪.‬‬ ‫המדידה במ"ר ללא ציון עובי הרצפה וכוללת את ניסור מישק הקצה המיועד להתחברות חדשה‪.‬‬ ‫‪ 40.1.090‬פירוק גדרות ושערים מכל סוג‬ ‫גדרות רשת ופלדה מכל סוג יפורקו לרבות יסודות הבטון ויסולקו מהשטח כפסולת‪ .‬על הקבלן לקבל‬ ‫אישור בכתב מהמפקח לפרוק גדרות בקטעים השונים במגרש‪.‬‬ ‫‪ 40.1.100‬פירוק קירות‬ ‫קירות בנויים מאבן או מבטון יפורקו לרבות יסודותיהם‪ .‬הקירות המפורקים יסולקו מהשטח‬ ‫כפסולת‪.‬‬ ‫המדידה במ"א ללא תלות בגובה הקיר וסוג החומר ו‪/‬או הבנייה‪.‬‬ ‫‪ 40.1.110‬פירוק שוחות ותאים למיניהם‬ ‫בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף ‪ ,51.01.51‬כוללת העבודה את הידוק קרקעית הבורות‬ ‫‬‫והתעלות שייווצרו כתוצאה מהפירוק והחזרה של מילוי מטיב מאושר בהידוק מבוקר‬ ‫בשכבות עד לשתית של מבנה המיסעה וכן הידוק מבוקר של השתית‪.‬‬ ‫אביזרים קיימים בשוחות ובתאים כגון מגופים‪ ,‬שסתומים וכיוצא בזה יפורקו על ידי‬ ‫‬‫הקבלן בזהירות לפני הריסת השוחה ויועברו למקום שיורה המפקח‪.‬‬ ‫שימוש בריתוך‪ ,‬קומפרסורים‪ ,‬פטישי אויר העברת כל האביזרים השונים וכל ציוד אחר‬ ‫‬‫שיידרש לביצוע מושלם של העבודה ייחשב כנכלל במחיר ולא יימדד לתשלום‪.‬‬ ‫פירוק קווי ניקוז יימדד במ"א כמסווג בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫פירוק מתקנים‪ ,‬שוחות ותאים למיניהם יימדד ביח' כמסווג בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫פירוק קווי ניקוז ותאי ביקורת המצויים בתחום קווי ניקוז חדשים לא ישולם עבור פירוקם‬ ‫והם יכללו במחירי קווי הניקוז והתאים המתוכננים החדשים‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫‪ 40.1.120‬פירוק סככות ו‪/‬או מבנים קיימים‬ ‫העבודה כוללת את סימון המבנה לפירוק ע"י המפקח‪ ,‬תאום עם בעלי המבנים‪ ,‬ניתוק כל המערכות‬ ‫אשר קשורות למבנה‪ ,‬פירוק זהיר של אביזרים שונים אשר יצוינו ע"י המפקח‪ ,‬פירוק המבנה‪ ,‬לרבות‬ ‫היסודות והרצפה‪ ,‬החפירה והמילוי החוזר‪ ,‬התאומים עם בעלי המערכות הקשורות למבנה וכו'‪.‬‬ ‫העבודה כוללת גם מתן אפשרות וסיוע לביצוע עבודות ע"י בעלי המערכות עצמן‪ .‬יש להדגיש‪ ,‬שעל פי‬ ‫הנחיות המפקח‪ ,‬ניתן יהיה לבצע את הפירוק או את חלקו באמצעות עבודות ברג'י‪ ,‬או במסגרת‬ ‫עבודות החפירה הכלליות‪ ,‬לא במסגרת סעיף זה‪.‬‬ ‫העבודה תימדד ותשולם בקומפ' בלא הפרדה בין סוגי המבנה השונים )בטון‪ ,‬בלוקים‪ ,‬עץ‪ ,‬צריפים‪,‬‬ ‫סככות וכו'(‪.‬‬ ‫‪ 40.02‬עבודות עפר‬ ‫‪ 40.02.01‬כללי‬ ‫תשומת לב הקבלן מופנית למתואר בתכניות‪ ,‬בחתכים ובפרטים הטיפוסיים יש לשים לב לסוגי‬ ‫העבודות השונות‪ ,‬סדרי הביצוע השונים‪.‬‬ ‫‪ 40.02.02‬דגשים מיוחדים לעבודות‪:‬‬ ‫כל ההובלות לסוגיהן נכללות במחירי היחידה השונים ולא תשולם כל תוספת מכל סוג‬ ‫‬‫שהוא בגין הובלות ו‪/‬או מרחקי הובלה‪.‬‬ ‫מסעות אספלט‪ ,‬מדרכות מרוצפות ומשטחי בטון יבוצעו בהתאם לתכניות‪.‬‬ ‫‬‫‪ 40.02.03‬חפירה ‪ /‬חציבה‬ ‫בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין חפירה‪ ,‬הכוונה היא‬ ‫לחפירה‪/‬חציבה בכל סוג קרקע שהוא ובכלים מסוג כלשהם‪.‬‬ ‫כמו כן כולל סעיף זה חפירה של מסעות קיימות או מדרכות‪.‬‬ ‫העבודה כוללת גם‪:‬‬ ‫חפירה בקרקע כל שהיא לרבות סלעים‪ ,‬בולדרים‪ ,‬מסעות ובכל התנאים לרבות חפירה במי‬ ‫‬‫תהום‪.‬‬ ‫חפירה באזורים מוגבלים ליד מתקנים‪ ,‬גדרות לרבות חפירה בזהירות בעבודת ידיים במידת‬ ‫‬‫הצורך‪.‬‬ ‫מיון החומרים החפורים ואכסנה זמנית במידת הצורך לצורך שמושים שונים‬ ‫‬‫כגון‪ :‬אדמה לצרכי גנון‪ ,‬מלוי גס בשכבות נמוכות‪ ,‬מילוי מטיב משובח לשכבות עליונות‬ ‫וכו'‪.‬‬ ‫הכשרת החומרים החפורים למלוא גם אם יש צורך בריסוק ניפוץ וגריסת‬ ‫‬‫האבן‪.‬‬ ‫מיטב החומר לשטחי מלוי ופיזורו בשכבות כמפורט במפרט הכללי‪.‬‬ ‫‬‫העמסה ופנוי עודפי הפסולת למקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות‪.‬‬ ‫‬‫פירוק מערכות‪ ,‬חלקי מבנה‪ ,‬יסודות של קירות‪ ,‬משטחי בטון וכו' שבתחום‬ ‫‬‫החפירה‪.‬‬ ‫כל האמור לעיל נכלל במחיר היחידה ולא תשולם עבורו תוספת‪.‬‬ ‫המדידה לתשלום לפי מ"ק מחושב כאמור במפרט הכללי‪.‬‬ ‫חפירה בעבודת ידיים בשטח מוגבל‪:‬‬ ‫במהלך העבודה עשוי הקבלן להיתקל בצורך לבצע עבודת חפירה בעבודת ידיים‪ .‬העבודה תתבצע‬ ‫כמפורט במפרט הכללי‪.‬‬ ‫לא ישולם בנפרד עבור עבודה זו והיא תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים‪.‬‬ ‫לתשומת לב הקבלן‪ ,‬יתכנו שינויים בשיפוע הדיקור או ביצוע דיקור מדורג )כולל שטחים אופקיים(‬ ‫בחפירה‪ .‬לא תאושר כל תוספת למחיר היחידה עקב שינוי זה‪.‬‬ ‫‪ 40.02.03‬מילוי מובא מחומר מקומי ‪ /‬רגיל‬ ‫במידת הצורך‪ ,‬על הקבלן לספק מילוי מובא מבחוץ מחומר רגיל התואם לסוג החומר‬ ‫המצוי באתר‪.‬‬ ‫המילוי יהודק בשכבות של ‪ 20‬ס"מ לצפיפות ‪ 95%‬לפי מוד אאשהוא כמוגדר במפרט‬ ‫הכללי‪.‬‬ ‫המדידה במ"ק וכולל את כל האמור לעיל‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 40.02.05‬הידוק שתית‬ ‫על הקבלן לבצע הידוק שתית תחתית חפירה או מילוי כמפורט‪ ,‬ועל פי הוראות המפקח‪ ,‬לעומק ‪20‬‬ ‫ס"מ בכל השטחים שבהם לא בוצע ייצוב בשיברי אבן‪.‬‬ ‫סוג הידוק השתית יותאם לסוג הקרקע‪ ,‬רטיבותה וכו'‪ ,‬הכל בהתאם למפורט‪ .‬ההחלטה על סוג‬ ‫‬‫העיבוד תתקבל ע"י המתכנן‪ .‬לאחר שהקבלן חפר למפלס השתית יבוצעו בדיקות המעבדה‬ ‫המתאימות‪.‬‬ ‫המתכנן באמצעות המפקח ייתן הוראה בכתב על סוג העיבוד תוך ציון הקטע‪.‬‬ ‫הקבלן יבצע קטע ניסיוני‪ ,‬בו יבדקו כל שיטות העיבוד של הידוק השתית‪.‬‬ ‫‬‫בכל מקרה‪ ,‬על הקבלן להתחשב במערכות קיימות ומתוכננות הנמצאות מתחת למפלס השתית‬ ‫‬‫ולהתאים את שיטת הביצוע‪.‬‬ ‫המדידה והתשלום במ"ר‪.‬‬ ‫‪ 40.03‬מצעים ותשתיות‪.‬‬ ‫‪ 40.03.01‬כללי‬ ‫בתחומי העבודה יבוצעו מצעים ותשתיות מאבן גרוסה מודרגת )אגו"מ(‪.‬‬ ‫המצעים יהיו מסוג א' מאבן גרוסה ויהודקו לצפיפות של ‪ 100%‬מהצפיפות מוד אאשהו‪.‬‬ ‫‬‫האגו"מ יהיה תוצר של גריסה ויהודק לצפיפות ‪.100%‬‬ ‫‬‫המצעים יפוזרו ויהודקו בשכבות כמתואר בתכניות‪.‬‬ ‫‬‫חומרי המצעים יהיו חומרים גרוסים במחצבה ויתאימו לדרישות פרק ‪ 51.05‬ו ‪-‬‬ ‫‬‫‪ 51.06‬של המפרט הכללי‪ .‬מודגש בזה כי מצע כורכר לא יתקבל‪.‬‬ ‫המדידה במ"ק‪.‬‬ ‫‪ 40.04‬עבודות אספלט‬ ‫‪ 40.04.01‬א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫כללי‬ ‫יש למזמין הזכות לדרוש הגדלת ביצוע עבודות אספלט ב‪ 100%-‬ללא שינוי‬ ‫מחיר יחידה‪.‬‬ ‫במסגרת העבודה יהיה על הקבלן לבצע עבודות סלילה מהסוגים הבאים‪:‬‬ ‫ אספלט בשיכבה נושאת‪.‬‬‫בדיקת התאמת שוחות‬ ‫לפני שימת האספלט במקומות כלשהם יבדוק ויוודא הקבלן שכל מכסי ו‪/‬או תקרות‬ ‫השוחות מתאימים לרומי התכנון השיפועים הדרושים ונעשו כל ההכנות להתאמת סלילת‬ ‫האספלט והשוחה הקיימת‪.‬‬ ‫תכונות האספלטים‬ ‫תכונות האספלטים יהיו בהתאם למפרט הכללי פרק ‪.5112‬‬ ‫ האגריגטים יהיו דולומיט מסוג א' בשכבה הנושאת‪.‬‬‫ השיכבה הנושאת תהיה עם אגריגט מירבי "‪.3/4‬‬‫‪ -‬סוג הביטומן יהיה ‪.PG-60‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫ציפוי יסוד וציפוי מאחה )ריסוסים(‪.‬‬ ‫ציפוי יסוד מסוג ‪:MS 10-‬‬ ‫יבוצע על גבי שכבת האגו"מ או המצע לפי הנחת שכבת אספלט ראשונה בכבישים או‬ ‫במדרכות או בציפוי שוליים‪ .‬הציפוי ייעשה בשיעור ‪ 1‬ק"ג‪/‬מ"ר‪ .‬האספלט יבוצע לא יאוחר‬ ‫מ‪ 24-‬שעות לאחר הציפוי‪.‬‬ ‫ציפוי מאחה מסוג ‪:SS 1-‬‬ ‫יבוצע על גבי שכבת אספלט קיימת‪ ,‬מקורצפת‪ ,‬מחוספסת או מחורצת או על פני שכבת‬ ‫אספלט ראשונה שנסללה‪ .‬הציפוי ייעשה בשיעור ‪ 1/2‬ק"ג‪/‬מ"ר ע"ג אספלט ישן ובשיעור‬ ‫‪ 1/4‬ק"ג‪/‬מ"ר ע"ג אספלט חדש‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫המדידה והתשלום‬ ‫ אספלטים ימדדו במ"ר בציון סוג השיכבה ועוביה‪.‬‬‫‪ -‬ציפויים ימדדו במ"ר בציון סוג הציפוי‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪ 40.06‬עבודות שונות‬ ‫כללי‬ ‫העבודות המפורטות במסגרת פרק זה ייעשו בהתאם למפרט הכללי פרק ‪ .51‬כמו כן יחולו ההנחיות‬ ‫הניתנות בפרק זה של המפרט המיוחד‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫‪ 40.6.10‬אבני שפה אבני אי ואבני צד גנניות‬ ‫אבני שפה לסוגיהם השונים יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף ‪ 40.08.51‬במפרט הכללי לפיתוח האתר‬ ‫)‪ (40‬ובהתאם לפרטים בתכניות‪ .‬המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים‪ ,‬קשתות ועקומות‬ ‫מסוג כלשהו‪ ,‬יחידות באורך ‪ 25‬ס"מ‪ 50 ,‬ס"מ וכן אבני שפה מונמכות במקומות הדרושים‪.‬‬ ‫אבני השפה לסוגיהן‪ ,‬תונחנה על יסוד ומשענות בטון ב‪ 20-‬במידות המתוארות בתכניות‪ ,‬הבטון‬ ‫יבוצע בתערובת בעלת שקיעה נמוכה‪ ,‬חל איסור מוחלט על שימוש בתערובת יבשה המורטבת‬ ‫במים לאחר ההנחה‪.‬‬ ‫יתר הפרטים יתאימו לסעיף ‪ 40.08.05‬של פרק ‪ 40‬במפרט הכללי‪ .‬לא יאושר שימוש באבני שפה‬ ‫לאחר שבירה באתר‪ ,‬בקשתות יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך ‪ 0.5/0.25‬מטר או אבנים‬ ‫מנוסרות באורך קטן יותר כנדרש‪ .‬החיתוך בקשתות יהיה זויתי )גירונג(‪.‬‬ ‫המישקים בין האבנים יהיו עד ‪ 6‬מ"מ‪ .‬מישק עבה יותר יחייב פירוק האבנים והנחתם מחדש עם‬ ‫מישק מוקטן כנדרש‪.‬‬ ‫בפינות של אבני שפה הקבלן ינסר אבן השפה הטרומית באלכסון לכל רוחבה לקבלת חיבור‬ ‫מושלם‪ .‬הניסור יבוצע בזווית של ‪ 45º‬או אחרת בהתאם לזווית המתוכננת‪.‬‬ ‫כמו כן בקטעים קשתיים יבצע הקבלן יציקת בטון ב ‪ 30 -‬בחתך זהה לחתך אבן הטרומית‪ .‬היציקה‬ ‫תהיה תוך שימוש בתבניות מתאימות‪.‬‬ ‫כמו כן יבוצע יסוד בטון וכפי שנדרש באבן טרומית‪.‬‬ ‫מיקום קטעי ביצוע אלה יקבע מראש עם המפקח‪.‬‬ ‫העבודה תמדד במ"א כמסווג בכתב הכמויות ותכלול את כל האמור לעיל‪.‬‬ ‫‪ 40.6.20‬ריצוף באבנים משתלבות‬ ‫יש למזמין הזכות לדרוש הגדלת ביצוע עבודות אבנים משתלבות בכביש ב‪ 100%-‬ללא‬ ‫שינוי מחיר יחידה‪.‬‬ ‫הריצוף ייעשה מאבנים במידות שונות ובעובי ‪ 10‬ס"מ בכביש‪ ,‬או ‪ 7‬ס"מ במדרכות‪ ,‬בצבעים שונים‬ ‫לפי המפורט בתכניות האריכליות‪.‬‬ ‫תכונות האבן יעמדו בכל הנדרש בסעיף ‪ 51.15.01‬במפרט הכללי‪.‬‬ ‫ההנחה תיעשה על שכבת חול ים מיוצב בעובי ‪ 4‬ס"מ‪ .‬החול יפוזר על גבי שכבת התשתית‪ ,‬לפי‬ ‫גבהים המתוכננים‪ ,‬ללא הידוק וללא דריכה על שטח החול‪.‬‬ ‫השימוש באבנים שלמות בלבד‪.‬‬ ‫ריצוף אבנים בתחום הכביש יעשה בשיטת עצם הדג‪ ,‬בשיפוע של ‪ 45°‬ביחס לציר הכביש כמפורט‬ ‫בתקן ישראלי ‪.1571‬‬ ‫להשלמת הריצוף ליד קירות ו‪/‬או אבני שפה יש לחתוך חלקי אבן במסור מכני‪.‬‬ ‫השלמת המשטח על ידי יציקה תותר רק באישור המפקח בכתב בראש ‪,‬תוך התאמת הגוונים‪.‬‬ ‫הרווח המקסימאלי בין שתי אבנים סמוכות יהיה עד ‪ 2‬מ"מ‪ .‬מרווחים גדולים מ‪ 3-‬ס"מ ירוצפו ע"י‬ ‫אבן מנוסרת במידת הצורך‪ .‬מרווחים קטנים מ‪ 3-‬ס"מ ימולאו בבטון עם פיגמנט מוסף "באייר"‬ ‫בשיעור ‪ 3-5%‬בגוון האבן שלידו‪.‬‬ ‫לאחר ההנחה יהודק השטח במכבש ויברציוני בעל כושר הידוק של ‪ 1500-2000‬ק"ג‪ ,‬בשלושה‬ ‫מעברים לפחות‪.‬‬ ‫לאחר ההידוק הראשוני ימולאו המרווחים שבין האבנים בחול ים ויהודקו שנית כנ"ל‪.‬‬ ‫הכל כמפורט בסעיפים ‪ 40080-40083‬של המפרט הכללי‪.‬‬ ‫מובא בזה לתשומת לה הקבלן שתוואי וגבולות השטחים המרוצפים המסומנים בתוכניות מותנה‬ ‫בקיומם של "מכשולים" שונים כגון עצים‪ ,‬עמודי חשמל‪ ,‬שוחות מגופים וכו'‪.‬‬ ‫התוואי הסופי והמדויק יסומן ויאושר על ידי המפקח לפני הביצוע‪.‬‬ ‫העבודה תימדד לפי השטח במ"ר‪ ,‬בציון עובי האבן‪.‬‬ ‫המחיר מתייחס לאבנים משתלבות לא תעשה הבחנה על פי סוגי האבנים או על פי צבען‪.‬‬ ‫‪ 40.6.30‬ריסוס בחומר מונע נביטה מתחת לריצוף‬ ‫לאחר סיום עבודות העפר )יישור והידוק( יש לרסס את השטח מתחת לריצופים )מתחת לשכבת‬ ‫המצע( בחומר מונע נביטה מסוג "דיורקס" נוזלי בכמות של ‪ 5‬ק"ג לדונם בתוספת חומר‬ ‫"אטרנקס" בכמות של ‪ 2‬ק"ג‪/‬דונם של חברת "אגן יצרני כימיקלים בע"מ" טל‪ 08-8515304 :‬או‬ ‫שווה ערך‪ .‬כל חומר יעורבב בנפרד ולאחר מכן שני החומרים יעורבבו ביחד‪.‬‬ ‫לאחר מכן התערובת תוסף למיכל ריסוס אשר יש בו לפחות ‪ 100‬ליטר מים‪ .‬תבוצע בחישה ולאחר‬ ‫מכן יתווספו עוד לפחות ‪ 100‬ליטר נוספים‪ .‬הריסוס יבוצע תוך כדי הקפדה על הכמות והריכוז‬ ‫הנ"ל‪.‬‬ ‫בתוך בריסוס יש להשקות את השטח‪ ,‬להחדרת החומר בצורה אחידה‪ ,‬במים בכמות של ‪30‬‬ ‫מ"ק‪/‬דונם לפחות‪.‬‬ ‫בכל מקרה העבודה תבוצע גם בייעוץ מקצועי של היצרן‪.‬‬ ‫המדידה במ"ר‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫‪ 40.6.40‬ראש אי‬ ‫ראש אי יבוצע מבטון ב ‪ 30‬כדוגמת אבן השפה הסמוכה לראש‪) .‬כולל פינות קטומות( כולל רשת‬ ‫זיון‪ ,‬חציבה וניסור באספלט קיים‪ ,‬תיקוני אספלט‪ ,‬החפירה והמילוי החוזר‪.‬‬ ‫העבודה תימדד ביח' ללא תלות בגודל הראש‪.‬‬ ‫‪ 40.6.50‬אספקת ופיזור אדמת גן בעובי ‪ 30‬ס"מ‬ ‫העבודה תכלול אספקת ופיזור אדמת גן בעובי ‪ 30‬ס"מ‪ .‬החומר יהיה ממקום במאושר ע"י‬ ‫הרשויות‪ ,‬באחריות הקבלן‪ .‬על הקבלן לקבל אישור המפקח לטיב החומר‪ ,‬לפני הבאתו לאתר‪.‬‬ ‫אישור טיב החומר ע"י המפקח אינו אישור על מקור החומר‪.‬‬ ‫אדמת גן תהיה מסוג "טרה רוסה"‪ ,‬נקיה לחלוטין מכל עשבי בר‪ ,‬שורשים‪ ,‬אבנים וכן חומר זר‪.‬‬ ‫הדרישות לטיב האדמה הן‪:‬‬ ‫אינדקס הפלסטיות ‪.20%-10%‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫עובר נפה מס' ‪.80%-20% 200‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫החומר לא יכלול גושים‪ ,‬אבנים‪ ,‬שורשים‪ ,‬עשבים רב שנתיים‪ ,‬מחלות שורש‪ ,‬מזיקים וכל‬ ‫‪.3‬‬ ‫פסולת אחרת‪.‬‬ ‫‪ ..4‬האדמה לא תכיל פסולת כלשהי אבנים שגודלם מעל ‪ 5‬ס"מ ושיעור האבן לא יעלה על ‪.10%‬‬ ‫דרגת החומציות תהיה ‪.PH 7-8‬‬ ‫האדמה תהיה מעורבת בקומפוסט ובדשנים כימיים‪ .‬לכל ‪ 100‬ליטר אדמה יש להוסיף ‪0.6‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ק"ג סופר פוספט‪ 0.25 ,‬ק"ג אשלגן כלורי ו‪ 10 -‬ליטר קומפוסט )"דשן אור" או ש"ע(‪.‬‬ ‫פיזור ויישום אדמת‪-‬גן בתקופה של ‪ 5‬ימים מעת ירידת גשם או כשהקרקע רטובה מהשקיה‬ ‫אסור בהחלט!‬ ‫על הקבלן לעבד את השטח לפי השיפועים בתוכנית‪ ,‬כך שיובטח ניקוז טוב‪.‬‬ ‫העבודה תתבצע בכלים מכניים וידניים‪ .‬הדיוק הנדרש הינו ‪ -/+ 5‬ס"מ‪.‬‬ ‫לאחר פיזור אדמת הגן תתבצע הנחתה של האדמה באמצעות השקיה בהמטרה של ‪ 30‬מ"ק‬ ‫לדונם‪ .‬כל זאת באחריות הקבלן ועל חשבונו‪.‬‬ ‫על הקבלן יהיה לשמור על טיב החומר במשך העבודה העבודה תבוצע בשטחים מישוריים‬ ‫ועל דפנות סוללות‪.‬‬ ‫מדידת האדמה במ"ק‪ ,‬חישוב תיאורטי או לפי הנחיות המפקח ותכלול את כל האמור לעיל‪.‬‬ ‫שקיעות‬ ‫הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירה לצינורות‪ ,‬לשוחות ולמתקנים‬ ‫ולתיקון כל נזק שיגרם בעקבותיהן‪ ,‬ישיר או עקיף‪ ,‬במשך שנה מיום מתן תעודת ההשלמה‪.‬‬ ‫אופן מדידה‬ ‫ביצוע תיקוני כבישי אספלט ומדרכות מכל סוג שהוא )אספלט‪ ,‬אבנים משתלבות וכו'( ישולמו לפי מטר‬ ‫אורך‪.‬‬ ‫העבודה כוללת הכל כמפורט לעיל‪ ,‬לרבות בדיקות צפיפות מצעים ע"י מעבדה מוסמכת‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב להחזיר את השטח לקדמותו באופן מלא וכל עבודה נוספת הכרוכה בכך ואשר אינה מצויינת‬ ‫בפרק זה‪ ,‬רואים אותה כאילו היא כלולה בסעיפי כתב הכמויות‪.‬‬ ‫תכניות‬ ‫א‪ .‬תכניות למכרז‬ ‫התכניות המצורפות לתיק מכרז זה הינן תכניות "למכרז בלבד"‪ .‬תכניות אלו באות‬ ‫להבהיר את היקף העבודה ואת סוגי העבודות והן מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו‪ .‬על‬ ‫הקבלן להחזירן עם הגשת הצעתו‪.‬‬ ‫ב‪ .‬תכניות לביצוע ותכניות נוספות‬ ‫לקראת ביצוע העבודה‪ ,‬וגם במהלכה‪ ,‬ימסרו לקבלן תכניות עבודה מפורטות ומאושרות לביצוע‪ .‬כמו כן‬ ‫יתכן כי לפני ו‪/‬או תוך כדי העבודה תימסרנה לקבלן תכניות נוספות שתכלולנה תוספות הבהרות ושינויים‬ ‫ביחס לתכניות המקוריות‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫למרות האמור לעיל‪ ,‬לא יהיה בהכנסת שינויים בתכניות ובהוספת תכניות כדי לשנות את מחירי היחידה‬ ‫שהוגשו ע"י קבלן בהצעתו‪.‬‬ ‫ג‪ .‬תכניות לאחר ביצוע‬ ‫עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תכניות לאחר ביצוע )‪ (AS- MADE‬שהוכנו על ידי מודד מוסמך‬ ‫במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה‪ ,‬מאושרות ע"י המפקח‪.‬‬ ‫התכניות תעשנה על גבי תכנית בסיס‪ ,‬של המתכנן בתכנת "אוטוקד"‪ ,‬והן תכלולנה‬ ‫את כל המבנים‪ ,‬המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף שיידרש‬ ‫להפעלת ואחזקה שוטפת של המבנה בעתיד כגון‪ :‬תוואי קווים‪ ,‬מיקום תאים קוטר‪ ,‬שיפוע ו‪ IL-‬של‬ ‫צינורות‪ ,‬תשתיות אחרות בסביבה‪ ,‬קשירה למתקנים קיימים בשטח )קו מתח גבוה‪ ,‬צירי כבישים‪ ,‬מבנים‬ ‫וכו'( הצטלבויות עם תשתיות עם תשתיות וכל מידע רלבנטי שיידרש וכד'‪.‬‬ ‫הקבלן ימסור למזמין דיסקט עם תכניות לאחר ביצוע ושלושה סטים מושלמים של התכניות לאחר‬ ‫ביצוע‪ .‬הסטים יהיו חתומים בחתימה ידנית על ידי מודד מוסמך‪.‬‬ ‫עבור תכניות בדיעבד על דיסקט ושלושה העתקים חתומים לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי‬ ‫היחידה של העבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫מסירת תכניות לאחר ביצוע מהווה תנאי בל יעבור לאישור החשבון הסופי‪.‬‬ ‫ד‪ .‬בדיקת תכניות ע"י הקבלן‬ ‫עם קבלת התכניות לביצוע יבדוק אותן הקבלן ויודיע מיד למנהל הפרויקט על כל טעות‪ ,‬החסרה‪ ,‬סתירה‬ ‫ו‪/‬או אי התאמה בין התכניות לבין שאר מסמכי החוזה או בין התכניות לבין עצמן‪ .‬מנהל הפרויקט יחליט‬ ‫כיצד לנהוג והחלטתו תהיה קובעת‪ .‬לא הודיע הקבלן למנהל הפרויקט כאמור‪ ,‬בין אם לא הרגיש בטעות‪,‬‬ ‫החזרה‪ ,‬סתירה‪ ,‬ואי התאמה כנ"ל ובין אם מתוך הזנחה גרידא‪ ,‬ישא הקבלן בכל האחריות לתוצאות‬ ‫הנובעות מכך‪.‬‬ ‫________________‬ ‫תאריך‬ ‫_________________‬ ‫חתימת וחותמת הקבלן‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך ד'‬ ‫כתב כמויות‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך ה'‬ ‫רשימת תוכניות‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך ו'‬ ‫הוראות הממונה על הביטחון‪+‬‬ ‫‪ +‬הוראות הממונה על הבטיחות‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫עודכן בתאריך‬ ‫פרטי הקבלן‪:‬‬ ‫שם משפחה ‪ +‬פרטי‬ ‫טלפונים‪:‬‬ ‫חברה‬ ‫תקופת העסקה‬ ‫מתאריך‬ ‫שם חברה‬ ‫ת‪.‬ז‪.‬‬ ‫פקס‬ ‫סלולרי‬ ‫כתובת החברה‬ ‫עד תאריך‬ ‫התחייבות‪:‬‬ ‫‪ .1‬הנני מתחייב להישמע להוראות מאבטח של מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן גוריון כל עוד אני‬ ‫נמצא בשטח האוניברסיטה ו‪/‬או מבצע עבודה עבורה‪.‬‬ ‫‪ .2‬הנני מתחייב לא להעסיק פועלים מהשטחים‪.‬‬ ‫‪ .3‬הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר‪.‬‬ ‫הגבלות‪:‬‬ ‫‪ .1‬לא יונפקו אישורי כניסה לקמפוס אלא על פי המפורט מטה ובאישור מחלקת הביטחון ובתנאי‬ ‫שיחנו תוך אתר הבניה‪:‬‬ ‫א‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה לניהול הפרויקט‪.‬‬ ‫ב‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה לקבלן הראשי‪.‬‬ ‫ג‪ .‬יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬תקופת האישורים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי הצורך‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימת הקבלן על נספח זה‪.‬‬ ‫‪ .3‬רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקה ו‪/‬או העמסת הציוד בלבד‪.‬‬ ‫‪ .4‬עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תו חנייה לחניית מרכז הספורט‪ .‬תוקף התו לשנה בלבד‪ .‬עלות‬ ‫התו תפורסם בתחילת השנה וצפויה לשינוי בהתאם להחלטת האוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪.₪‬‬ ‫‪ . ₪‬עלות חנייה יומית היא‬ ‫נכון למועד זה עלות התו השנתי היא‬ ‫חתימת הקבלן‪:‬‬ ‫‪ .‬תאריך‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫מחלקת הביטחון‬ ‫לשימוש פנימי – העתק של מסמך זה ישלח למחלקת הביטחון בפקס ‪.2911‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫הוראות בטיחות לקבלני בניה‬ ‫על הקבלן הזוכה במכרז למלא את כל דרישות פקודת הבטיחות בעבודה‪ ,‬חוק ארגון פיקוח על העבודה‪,‬‬ ‫ותקנותיהם‪ ,‬לרבות דרישות של תקנות על בטיחות בעבודה )עבודות בניה‪ ,‬התשמ"ח‪.(1988-‬‬ ‫על הקבלן‪:‬‬ ‫‪ .1‬לפני קבלת שטח אתר הבניה לרשותו‪ ,‬יש לקבל אישור מכל הגורמים בתוך האוניברסיטה ומחוצה‬ ‫לה‪ ,‬על העדר קווי חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬תקשורת וכיוב' בשטח האתר‪ .‬האישור ינתן בכתב על גבי מפת‬ ‫האתר‪ .‬המפה המאושרת ע"י כל הגורמים תמסר למחלקת הבטיחות לפני וכתנאי הכרחי לפתיחת‬ ‫אתר הבניה‪.‬‬ ‫‪ .2‬על הקבלן למנות מנהל עבודה ולהעביר למשרד העבודה בקשה למינוי והודעה על פתיחת אתר‬ ‫הבניה‪ ,‬במידה ובאותו אתר יהיו יותר מקבלן ראשי אחד‪ ,‬על הקבלן הזוכה‪ ,‬אשר נבחר כקבלן‬ ‫הראשי מטעם האוניברסיטה‪ ,‬לצרף להודעה על מינוי מנהל עבודה מכתב על כך שהוא מקבל על‬ ‫עצמו את האחריות הכוללת לביצוע תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(‪ .‬עותקים של המכתבים‬ ‫ושל המפה ימסרו למחלקת הבטיחות‪.‬‬ ‫‪ .3‬עם קבלת המסמכים‪ ,‬מחלקת הבטיחות תאשר מסירת השטח של האתר העתידי לרשותו של הקבלן‬ ‫הראשי‪ ,‬בתנאים שנמצאו לנכון לכל פרויקט בנפרד‪.‬‬ ‫‪ .4‬לאחר קבלת השטח לרשותו‪ ,‬על הקבלן להתקין גדר היקפית בגובה ‪ 2‬מ' לפחות‪ ,‬עם שער אחד‬ ‫לפחות סביב האתר‪ .‬כמו כן‪ ,‬על הקבלן לשלט אתר בשלט כמפורט בתקנות החוק‪ ,‬בחוזה ובמפרט‪.‬‬ ‫‪ .5‬הנהלת האוניברסיטה רואה באתר זה כ‪-‬אקס טריטוריה‪.‬‬ ‫‪ .6‬יש להסיר את הגדר רק לאחר גמר פעולות הבניה ומסירת המבנה לאוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪ .7‬במידה והקבלן הראשי‪ ,‬או אחד מקבלני המשנה‪ ,‬יצטרכו לבצע פעולה הקשורה לאתר‪ ,‬אבל הביצוע‬ ‫ידרוש עבודות מחוץ לגדר‪ ,‬יש לקבל אישור ממחלקת הבטיחות לביצוע כל פעולה בנפרד‪.‬‬ ‫‪ .8‬הקבלן אחראי על מניעת כניסתם של אנשים שאינם מורשים להכנס לאתר מטעמו או מטעם‬ ‫האוניברסיטה‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫הוראות בטיחות לקבלני חוץ‬ ‫מבוא‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫דרישות הבטיחות המובאות להלן מחייבות את הקבלן‪ ,‬עובדיו ואת קבלני המשנה שלו‪ ,‬וכן את‬ ‫ספקיו המבצעים את העבודה באתר כל עוד העבודה לא נמסרה למזמין לשביעות רצונו‪.‬‬ ‫דרישות בטיחות אלו מתייחסות לעובדים‪ ,‬לשיטות עבודה ודרכי ביצועה‪ ,‬לציוד העבודה ולחומרים‪,‬‬ ‫כולל פסולת‪.‬‬ ‫דרישות בטיחות הנ"ל הינן בנוסף להוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודות בניה והקבלן‬ ‫יבטיח קיום תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(; עובדי הקבלן ימלאו אחרי הוראות החוקים‬ ‫והתקנות בקפדנות מוחלטת‪.‬‬ ‫הקבלן ירשם במשרד העבודה ‪ -‬מחלקת הפיקוח על העבודה כמבצע עבודות בניה‪.‬‬ ‫כללי‪:‬‬ ‫כל העבודות תבוצענה בפיקוחו הישיר של מנהל עבודה בעל נסיון רב שימצא במקום העבודה במשך‬ ‫‪.3‬‬ ‫כל זמן ביצוע העבודה‪ ,‬שמו‪ ,‬כתובתו ומס' הטלפון ירשמו על שלט נראה לעין במקום העבודה‪.‬‬ ‫אין להשאיר בגמר יום עבודה סולמות עומדים‪ .‬הקבלן או ב"כ יבטיח את השכבתם במקום נעול‪ ,‬או‬ ‫‪.4‬‬ ‫נעילתם בשרשרת ומנעול‪ ,‬או שיגדר את הגישה אליהם‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫הקבלן ידאג לאחסנת כל החומרים הרחק ממעברים ולסידורם הבטוח אשר ימנע את התמוטטות‬ ‫ערימותיהם וגידורם למניעת גישה אליהם‪.‬‬ ‫אין לנסר לוחות וצינורות אסבסט בשטחי האוניברסיטה!‬ ‫עבודות חפירה‪:‬‬ ‫הקבלן יתקין גידור מסביב ומעברים מגודרים מעל לתעלות וחפירות בצורה שתמנע נפילה אל תוך‬ ‫‪.6‬‬ ‫התעלה והחפירה‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫הקבלן יציג שלטי אזהרה מתאימים סביב לחפירות וליד מעברים וגידורים‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫הקבלן יבטיח את מניעת התמוטטותן של החפירות ע"י דיפון מתאים‪.‬‬ ‫הדיפון יעשה בכל החפירות שעומקן עולה על ‪ 1.20‬מטר‪ .‬עשית הדיפון הינה חובה מוחלטת‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫הקבלן ינקוט באמצעים מתאימים לתמיכת המבנים שליד החפירות‪ ,‬באם קיימת לגביהם סכנת‬ ‫התמוטטות‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫מנהל העבודה יבדוק כל בוקר‪ ,‬לפני התחלת העבודה או הלימודים )מה שקודם( את יציבות‬ ‫החפירות‪ ,‬הגידורים והמעברים וידאג לתיקון מידי לכל הליקויים שיתגלו‪ .‬מנהל העבודה יחזור‬ ‫ויבדוק את הנ"ל באם תחול הפסקה בעבודה במשך היום‪ ,‬מסיבת מזג האוויר‪.‬‬ ‫‪. 11‬‬ ‫באם חלה הפסקה בעבודה תיערך בדיקה שבועית )או פחות( למצב החפירות‪ ,‬ע"י הקבלן‪ .‬תוצאות‬ ‫הבדיקות והתיקונים שנערכו ירשמו בפנקס העבודה כחוק‪.‬‬ ‫עבודות פיצוצים‪:‬‬ ‫השימוש בחומרי נפץ אסור בהחלט בשעות הלימודים‪ ,‬או בזמן שעובדי האוניברסיטה המדעיים‬ ‫‪.12‬‬ ‫והטכניים נמצאים במבנים המרוחקים פחות מ‪ 100-‬מ' ממקום הפיצוץ‪ .‬המועד המדויק לעריכת‬ ‫הפיצוצים יקבע בתאום עם הנהלת המוסד‪ ,‬ב"כ מחלקת אחזקה‪ ,‬מח' הביטחון‪ ,‬יח' הבטיחות ודווח‬ ‫על כך ירשם בכתב‪.‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫השימוש בחומרי נפץ יעשה בפיקוחו ובנוכחותו של "הממונה על פיצוצים" שאושר לשם כך ע"י‬ ‫משרד העבודה‪.‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫חומרי נפץ יובאו למקום בארגזים מאושרים ע"י משרד העבודה קרוב לשעת הפיצוץ ויוחזקו במקום‬ ‫מיוחד‪ ,‬מרוחק ממעבר בני אדם‪ .‬הארגזים יהיו נעולים ותחת שמירה מתמדת‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫‪.15‬‬ ‫אין לאחסן כל חומרי נפץ באתר‪ ,‬יש להביא אליו רק את הכמויות הדרושות לאותו יום עצמו‪ .‬בתום‬ ‫יום העבודה יועברו עודפי חומרי הנפץ למקום שאושר לשם כך ע"י משרד העבודה‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫הקבלן או ב"כ יבטיח את כיסויים של חורי טעינת חומרי הנפץ כך‪ ,‬כי ימנעו העפת אבנים בזמן‬ ‫הפיצוץ במידה היכולה לסכן אדם או רכוש‪.‬‬ ‫מכונות וציוד מבני אחר‬ ‫הקבלן יבטיח גידור מתאים של כל חלק מסוכן של המכונה‪ ,‬המתקן והכלי‪.‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫הקבלן יבטיח כי לכל כלי טעון בדיקה של בודק מוסמך תהיה תעודה מתאימה בעלת תוקף‪ ,‬שתוחזק‬ ‫בשטח העבודה‪.‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫הקבלן ימנע העברת כלי הרמה עם זרועות מעל לשטחים בלתי מגודרים דרכם עלולים בני אדם‬ ‫לעבור או להימצא‪.‬‬ ‫‪.20‬‬ ‫הקבלן ידאג לפירוק כל החוטים נושאי זרם חשמל שבתוך‪ ,‬מעל ומתחת לשטח העבודה‪.‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫הקבלן יבטיח את נעילתם של הכלים בצורה שתמנע אפשרות הפעלתם ע"י אדם בלתי מוסמך לכך‪.‬‬ ‫השארתם אחרי שעות העבודה ובהפסקות במצב אשר אינו עלול לסכן עובדים ועוברים‪.‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫השימוש בעגורנים יעשה רק תחת השגחתו של מנהל עבודה מנוסה ועל ידי מפעילים מנוסים‬ ‫ומאושרים ע"י משרד העבודה‪.‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫הקבלן יבטיח כי מסילות העגורנים תהיינה יציבות ומאוזנות על מנת למנוע שקיעות ונטיות של‬ ‫העגורן‪ .‬המסילות תונחנה על פני אדמה " טבעית" ויציבה והן תגודרנה בפני התקרבות זרים‪.‬‬ ‫‪.24‬‬ ‫העבודה בעגורן תופסק בזמן סערת רוחות העלולה לסכן את יציבות העגורן‪.‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫בעת הפסקת העבודה )מסיבת מזג אויר‪ ,‬או תום יום העבודה( יוצב העגורן במקום בטוח ויעוגן‬ ‫בצורה שתמנע את התמוטטותו ואת הזזתו‪.‬‬ ‫‪.26‬‬ ‫הקבלן יבטיח כי כבלי החשמל המובילים זרם לעגורן יובטחו מפני פגיעה "מכנית" מגופים עוברים‪,‬‬ ‫נופלים‪ ,‬בולטים וכו'‪.‬‬ ‫‪.27‬‬ ‫מפסיקי הזרם של העגורן וכן התקעים והשקעים יהיו סגורים בארונות מיוחדים‬ ‫עבודות הריסה‪:‬‬ ‫כל עבודות ההריסה תבוצענה רק תחת השגחתו הישירה והרצופה של מנהל עבודה המנוסה היטב‬ ‫‪.28‬‬ ‫בעבודות מסוג זה‪.‬‬ ‫‪.29‬‬ ‫שום עבודת הריסה לא תיעשה בזמן הלימודים או העבודה במוסד‪ ,‬אלא אם גודרו שטחי ההריסה ע"י‬ ‫גידורים בגובה מתאים שימנעו נפילה של חלק מההריסה מעבר לשטח המגודר‪.‬‬ ‫‪.30‬‬ ‫הקבלן יבטיח את המבנים או חלקיהם העומדים להריסה נגד התמוטטות לפני‪ ,‬בזמן ואחרי ביצוע‬ ‫ההריסה‪.‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫הקבלן יוודא באמצעות מחלקת האחזקה ובכתב כי כל חוטי החשמל במבנים העומדים להריסה‬ ‫ינותקו לפני התחלת פעולות ההריסה וכן ינותקו כנ"ל כל צינורות מי ביוב‪ ,‬גז וכו'‪.‬‬ ‫‪.32‬‬ ‫פיגומים‬ ‫‪.33‬‬ ‫‪.34‬‬ ‫הקבלן או ב"כ יציג שלטי אזהרה מתאימים ליד מקומות טעוני הריסה והרוסים‪.‬‬ ‫הקבלן או ב"כ יבטיח כי הפיגומים יוקמו באתר בהתאם לחוק ע"י עובד מוסמך לכך ויוחזקו היטב‬ ‫משך כל זמן קיומם‪.‬‬ ‫הקבלן יקים גידור מתאים מתחת לפיגומים או לידם‪ ,‬אשר ימנע בצורה יעילה כל עליה או התקרבות‬ ‫לפיגום ע"י זרים‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫גידורים‬ ‫‪.35‬‬ ‫כדי למנוע אפשרות פגיעה מנפילת חומרים מהפיגומים יתקין הקבלן גידור מתאים מלוחות עץ‬ ‫מלאים במרחק ‪ 3‬מטר מהפיגום‪ .‬במקרה שאין זה בר ביצוע‪ ,‬יש להתקין גגון ליד הפיגומים ברוחב ‪2‬‬ ‫מטר לפחות ובגובה ‪ 3‬מטר מהקרקע‪ ,‬עליו ניצב הפיגום‪ .‬הגגון יעשה בשיפוע כלפי הפיגום ויגודר‬ ‫במעקה מלא בגובה ‪ 1‬מטר לפחות‪ .‬הגגון יבנה בצורה ובחוזק שימנע את התמוטותו מפגיעת גופים‬ ‫נופלים‪.‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫הקבלן יבטיח ויגדר את שטחי העבודה בצורה שתמנע גישה לכל איש מחוץ לאלה העובדים באתר‪,‬‬ ‫על ידי גדר קשיחה‪ ,‬לוחות עץ או פח בגובה אדם‪.‬‬ ‫‪.37‬‬ ‫באם מקימים קומות נוספות או מבנים נוספים בבנין קיים‪ ,‬יקים הקבלן גידורים על הקרקע מסביב‬ ‫לבנין הקיים כדי למנוע גישה ופגיעות מגופים נופלים מהבנין‪ ,‬כנדרש בסעיף ‪ 35‬לעיל‪.‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫הגידורים או הגגות הנ"ל לא יוסרו אלא עם גמר הבניה או העדר כל אפשרות של נפילת חומרים‬ ‫מהבנין‪ ,‬מהגובה‪.‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫הגישות לחדרי המדרגות בבנין המוקם תצוידנה ע"י הקבלן בדלתות גידור הסגורות בזמן העבודה‬ ‫ותנעלה בתום יום העבודה‪.‬‬ ‫‪.40‬‬ ‫חדרי המדרגות כנ"ל וכל המרפסות והפתחים בקירות הקומות השונות‪ ,‬יגודרו ע"י הקבלן בגידורים‬ ‫מתאימים על ידו‪ ,‬מיד עם הקמתם‪.‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫הקבלן יתקין כיסוי יציב ומתאים או גידור לחפירות או בורות או פתחים אחרים בחוץ ובתוך הבנין‬ ‫שעומקם ‪ 0.2‬מטר או יותר‪ ,‬אשר ימנע נפילה לתוכם‪ .‬לקודחי כלונסאות יתקין הקבלן מכסים‬ ‫מתאימים מיד עם גמר הקידוח‪.‬‬ ‫פסולת‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪.43‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫אין לזרוק חומרים או פסולת ממפלס למפלס אחר‪ .‬הקבלן יבטיח למטרה זו אמצעים מתאימים‬ ‫כגון‪ :‬מעליות או שקתות סגורות‪ .‬הגישה למעליות או לשקתות תוגדר ע"י הקבלן בצורה שתמנע‬ ‫גישה אליהן לאנשים שאינם מוסמכים לכך‪.‬‬ ‫אתר העבודה יהיה נקי מכל פסולת‪ ,‬מסמרים או כל מכשולים אחרים‪ .‬חוטי הקשירה יקוצצו עד‬ ‫גובה של ‪ 2‬מטר וכל ברזל )או קרש( בולט יכופף )יחתך( עד לגובה של ‪ 2‬מטר מעל פני הקרקע או‬ ‫המעבר‪.‬‬ ‫הקבלן ישתדל למנוע היווצרות אבק בשטח הבניה‪ ,‬הפסולת תרוכז במקום מגודר או מיכל פסולת‬ ‫המונע פיזור ותסולק בהקדם‪.‬‬ ‫מניעת שריפות‬ ‫הקבלן יתקין אמצעי כיבוי אש מתאימים באתר העבודה ויבטיח את הימצאותם‬ ‫‪.45‬‬ ‫עובדים המאומנים בשימוש בציוד‪.‬‬ ‫במקום של‬ ‫חימום זפת‬ ‫‪.46‬‬ ‫הקבלן יינקט באמצעים מוגברים למניעת שריפות )גישה למיכל זפת חם ולמקומות‬ ‫וכדו'‬ ‫‪.47‬‬ ‫חימום זפת יעשה במרחק של ‪ 6‬מטר לפחות מכל מעבר או מקום הימצאותם האפשרי של בני אדם‪,‬‬ ‫וכן מכל מקום בו נמצאים )מאוחסנים( חומרים דליקים‪.‬‬ ‫‪.48‬‬ ‫הקבלן יבטיח באמצעים יעילים ובטוחים למניעת גלישת זפת חם ממיכלו‪.‬‬ ‫‪.49‬‬ ‫חל איסור להבעיר אש באמצעות צמיגים‪.‬‬ ‫‪.50‬‬ ‫הקבלן יבטיח כי כל עבודות בחום‪ :‬ריתוך‪ ,‬חיתוך אוטוגן או חשמל יבוצעו אך ורק ע"י רתכים‬ ‫מקצועיים בעלי ניסיון‪.‬‬ ‫לפני ובעת עבודות הריתוך‪ ,‬ישגיח הקבלן או מי שנתמנה על ידו לתפקיד זה‪ ,‬כי שום חומר בעיר אשר‬ ‫בסביבה לא יידלק בעקבות פעולות ריתוך ומאידך באם יידלק למרות אמצעי הבטיחות כאמור לעיל‬ ‫ידאג כי במקום יוחזק ציוד כיבוי מספיק ומתאים‪ ,‬וימצא צוות מספק להפעלתו היעילה‪ ,‬ולכיבוי‬ ‫מלא של האש‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫‪.51‬‬ ‫עבודות בחום בתוך מבנה קיים תעשנה בהתאם לנספח המצורף ‪ -‬נוהל ביצוע עבודות בחום‪.‬‬ ‫‪.52‬‬ ‫עבודות עם מכשירי מדידה בעלי קרן לייזר יעשו בצורה שתבטיח שלא יפגעו העובדים ועוברים‬ ‫ושבים‪.‬‬ ‫‪.53‬‬ ‫עבודות המחייבות שימוש בציוד פולטי קרינה רדיואקטיבית כגון‪ :‬צילומי רדיו‪-‬גרפיה מחייבות‬ ‫תאום מראש ואישור בכתב מאחראי בטיחות קרינה‪ ,‬מר רפי סרברו )טל' ‪.(6461314‬‬ ‫‪.54‬‬ ‫לפני תחילת העבודה בפועל על הקבלן לקבל אישור בכתב לאחר הדרכה בסיסית מיחידת הבטיחות‪.‬‬ ‫הריני מאשר קבלת "הוראות בטיחות לקבלני חוץ" באוניברסיטה מס' ‪ 56‬דפים ‪ 118 - 124‬ומתחייב למלא‬ ‫אחריהן‪ ,‬במלואם‪.‬‬ ‫הנני מסכים מראש להפסקת עבודתי ועבודת עובדיי‪ ,‬באם לא ימולאו דרישות הבטיחות‪.‬‬ ‫הנני מוותר על תביעה לפיצוי שיגרמו לי עקב הפסקת עבודה זו‪.‬‬ ‫שם פרטי ומשפחה‪_____________________________ :‬‬ ‫כתובת‪_________________________________________ :‬‬ ‫חתימה וחותמת‪________________________________ :‬‬ ‫תאריך‪________________ :‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫נספח‪ :‬סדר פעולות בטיחות לקבלן‬ ‫נוהל ביצוע עבודה בחום )‪(45‬‬ ‫סדר פעילות )בטיחות( לקבלן‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫החתמת הקבלן על הוראות הבטיחות ואחריותו לשטח המגודר‪.‬‬ ‫גידור ושילוט )בהתאם לחוק( בגדר קשיחה עץ או פח בגובה ‪ 2‬מ'‪.‬‬ ‫שם האחראי בשטח‪ ,‬על גבי שלט הקבלן‪.‬‬ ‫מינוי מנהל עבודה ורישומו במשרד העבודה באר‪-‬שבע‪.‬‬ ‫תוכנית עבודה ויומן עבודה )התחלת עבודה‪ ,‬הכנסת חומר‪ ,‬הבערת אש וכו'(‪.‬‬ ‫מקום אחסון חומר גלם בתוך השטח המגודר‪.‬‬ ‫הספקת החשמל ‪ -‬באישור בכתב ממהנדס החשמל של מחלקת אחזקה באוניברסיטה‪.‬‬ ‫עבודות חפירה והריסה מחייבות אישור בכתב ממח' אחזקה של האוניברסיטה )ניתוק מערכות‪:‬‬ ‫חשמל גז מים וכו'(‪.‬‬ ‫מקום לשפיכת פסולת ‪ -‬מיכלים סגורים בתוך השטח המגודר ופינוי הפסולת מקומות עליונות‬ ‫באמצעות מרזבים‪ ,‬למניעת פיזור‪.‬‬ ‫תעודת בודק מוסמך לכננות וקומפרסורים‪ ,‬בתוקף‪ ,‬באתר‪.‬‬ ‫ציוד מגן אישי לעובדים בהתאם לחוק )נעליים‪ ,‬כובעים וכו'( ע"י ובאחריות הקבלן‪.‬‬ ‫סולמות תקניים ותקינים‪.‬‬ ‫ניקיון מסביב לשטח המגודר‪.‬‬ ‫בקורת יומית של מנהל עבודה מוסמך‪.‬‬ ‫הורדת הגידור וניקיון השטח לאחר גמר העבודה‪.‬‬ ‫סנקציות על הקבלן עקב אי מילוי הוראות הבטיחות והביטחון של הגורמים המוסמכים של‬ ‫האוניברסיטה‪.‬‬ ‫בברכה‪,‬‬ ‫ממ"ח בטיחות‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫נוהל ביצוע עבודות בחום‬ ‫‪.1‬‬ ‫הגדרות‪:‬‬ ‫עבודה בחום‪ :‬ריתוך‪ ,‬חיתוך‪ ,‬קידוח‪ ,‬עבודה במבער‪ ,‬זיפות גגות וכו'‪.‬‬ ‫אחראי‪ :‬אדם שתפקידו לפקח ולאשר בכתובים "ביצוע עבודות בחום"‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫לפני תחילת עבודה בחום ימולא טופס אישור לעבודות ריתוך‪/‬חיתוך‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫אבטחה‬ ‫לפני ביצוע כל "עבודה בחום"‪ ,‬יבדוק האחראי‪ ,‬או זה שמונה על ידו‪ ,‬את איזור העבודה המיועד‪,‬‬ ‫בתאום עם האחראי על האזור‪/‬חדר‪/‬מעבדה מטעם האוניברסיטה‪ ,‬ויוודא כיסוי או הרחקת כל‬ ‫החומרים הדליקים עד לטווח )רדיוס( של ‪ 11‬מטר‪ ,‬כולל חסימת פתחים ומעברים דרך דלתות‬ ‫וקירות‪.‬‬ ‫בנוסף למבצע "העבודה בחום" יוצב לידו "צופה אש"‪ ,‬אשר יהא מצויד באמצעי כיבוי מתאים לסוג‬ ‫החומרים הדליקים בסביבה‪ ,‬אשר יוודא העלמות מקורות ההצתה עד ‪ 30‬דקות לאחר סיום העבודה‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫אחריות‪ :‬מנהל האחזקה‪/‬העבודה במקום‪.‬‬ ‫לוטה‪ :‬דף אישור ריתוך‪/‬חיתוך‪.‬‬ ‫בברכה‪,‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫אישור לעבודות ריתוך‪/‬חיתוך‬ ‫בנין _______________ קומה ________ איזור ___________________________________‬ ‫סוג העבודה _______________________________________________________________‬ ‫אמצעי זהירות בטווח של ‪ 10‬מ' ממקום העבודה‬ ‫הרצפה נקייה מחומרים דליקים‬ ‫‬‫רצפה העשויה מחומר דליק מכוסה ביריעה חסינת אש או לוחות מתכת‪.‬‬ ‫‬‫נוזלים דליקים הורחקו מאזור העבודה‪.‬‬ ‫‬‫חומרים דליקים אחרים מכוסים ביריעה חסינת אש או לוחות מתכת‪.‬‬ ‫‬‫כל הפתחים ברצפה ובקירות סגורים‪.‬‬ ‫‬‫בעבודות גובה יש לפרוס יריעה חסינת אש מתחת למקום ביצוע העבודה‪.‬‬ ‫‬‫מטף ‪ 6‬ק"ג אבקה וידע בהפעלתו‪.‬‬ ‫‬‫דרישות מיוחדות ________________________________________________‬ ‫‬‫עבודה בקירות או תיקרות‪:‬‬ ‫חומרי בניה אינם מחומר דליק ואין בהם כיסוי או בידוד או מבודדים דליקים‪.‬‬ ‫‬‫חומרים דליקים הורחקו מעברו השני של הקיר‪.‬‬ ‫‬‫עבודה בציוד נלווה‪:‬‬ ‫הציוד הנלווה נקי מחומרים דליקים‪.‬‬ ‫מיכלים טוהרו מנוזלים דליקים‪.‬‬ ‫עבודה בציוד נלווה‪:‬‬ ‫אנשי בטיחות ביצעו סיור במקום העבודה עד סוף היום‪ ,‬וודאו שהשטח בטוח מפני פריצת שריפות‪.‬‬ ‫בדיקת אמצעי זהירות הכרחיים ע"י מנהל העבודה‪:‬‬ ‫לפני חתימת כרטיס זה המהווה אישור לעבודה‪ ,‬על האחראי לבדוק את אזור העבודה המיועד ולוודא‬ ‫שננקטו אמצעי הזהירות המפורטים מטה‪:‬‬ ‫מערכת גילוי‪/‬כיבוי אש פועלת‬ ‫ציוד חיתוך וריתוך תקינים‪ .‬כנ"ל לגבי ציוד הלחמה וכו'‪.‬‬ ‫מקום לעיל נבדק‪ ,‬ננקטו אמצעי הזהירות למניעת שריפות‪ ,‬כמפורט‪.‬‬ ‫אישור לעבודה‪:‬‬ ‫____________________ _________________ _________________‬ ‫תאריך‬ ‫חתימה‬ ‫שם פרטי ומשפחה‬ ‫תוקף האישור פג ‪ :‬בתאריך _____________ שעה _____________‬ ‫זמן התחלה ___________________ זמן סיום ______________________‬ ‫בדיקה סופית‪:‬‬ ‫אזור העבודה והאזורים הסמוכים שחום וניצוצות עלולים היו להתפשט אליהם )כגון קומות מעל או מתחת‬ ‫או מעבר לקירות( נבדקו במשך ‪ 30‬דקות לפחות לאחר סיום העבודה‪ ,‬ונמצאו בטוחים מפני פריצת שריפות‪.‬‬ ‫חתימת האחראי לעבודה‪________________________ :‬‬ ‫לאחר החתימה החזר את האישור ליחידת הבטיחות‬ ‫חתימת בטיחות __________________________‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫נספח ביטחון ‪ -‬לקבלנים‬ ‫פרטי הקבלן‪:‬‬ ‫שם משפחה ‪ +‬פרטי‬ ‫טלפונים‪:‬‬ ‫חברה‬ ‫תקופת העסקה‪:‬‬ ‫מתאריך‪:‬‬ ‫ת‪.‬ז‪.‬‬ ‫סלולארי‬ ‫שם חברה‬ ‫פקס‬ ‫כתובת חברה‬ ‫עד תאריך‪:‬‬ ‫פרויקט‬ ‫התחייבות‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫הנני מתחייב להישמע להוראות עובדי מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן גוריון כל עוד אני נמצא‬ ‫בשטח האוניברסיטה ו‪/‬או מבצע עבודה עבורה‪.‬‬ ‫הנני מתחייב לנהוג בהתאם לנוהלי הביטחון של האוניברסיטה כפי שיקבע מעת לעת ושיועברו‬ ‫לידיעתי‪.‬‬ ‫הנני מתחייב להגיע למחלקת הביטחון לקבלת תדריך ביטחון טרום תחילת עבודתי‪.‬‬ ‫הנני מתחייב להעביר הנחייה זו לכל עובד שלי או מי מטעמי אשר יגיע לשטח האוניברסיטה‪ .‬הפרה‬ ‫של התחייבות זו על ידי מי מעובדי ו‪/‬או מי מטעמי תחשב הפרה של התחייבותי בהתאם לנספח זה‪.‬‬ ‫הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר‪ ,‬בשטח מתקני אוניברסיטת בן‪-‬גוריון ובפרויקטים‬ ‫הנעשים מטעמה‪.‬‬ ‫הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪) ,‬מהרשות הפלסטינית ו‪/‬או‬ ‫ממדינות זרות אחרות(‪ ,‬ללא יידוע מוקדם של לפחות ‪ 10‬ימים מראש למחלקת הביטחון וקבלת‬ ‫אישור בכתב לכך‪.‬‬ ‫הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪) ,‬מהרשות הפלסטינית ו‪/‬או‬ ‫ממדינות זרות אחרות(‪ ,‬השוהים בארץ שלא כחוק‪.‬‬ ‫במידה והעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪ ,‬אני מתחייב כי לכל אחד מהם יהיה היתר‬ ‫עבודה אישי כנדרש בחוק בתוקף ולענף הספציפי בו יועסק‪.‬‬ ‫לא יינתנו אישורי כניסה לרכבים מהרשות הפלסטינית למתקני אוניברסיטת בן גוריון‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬ ‫הגבלות‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫לא יונפקו אישורי כניסה לרכבים לקמפוס אלא על פי המפורט מטה‪ ,‬באישור מחלקת הביטחון‬ ‫ובתנאי שיחנו בתוך שטח אתר הבנייה‪:‬‬ ‫א‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה קבועים לניהול הפרויקט‪.‬‬ ‫ב‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה קבועים לקבלן הראשי‪.‬‬ ‫ג‪ .‬יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬תקופת האישורים הקבועים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי ‪.‬צורך‪.‬‬ ‫קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימה על נספח זה‪.‬‬ ‫רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקת‪/‬טעינת ציוד בלבד וזאת לאחר שהוסדר להם‬ ‫אישור כניסה יומי חד פעמי על ידי נציג אגף פיתוח ולוגיסטיקה‪.‬‬ ‫עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תווית חנייה לחניית מרכז הספורט‪ ,‬תוקף התו לשנה בלבד‪,‬‬ ‫עלות התו תפורסם בתחילת כל שנה וצפויה לשינוי בהתאם להחלטת הנהלת האוניברסיטה‪.‬‬ ‫חתימת הקבלן‬ ‫תאריך‬ ‫לשימוש פנימי ‪ -‬העתק של מסמך זה ישלח למחלקת הביטחון בפקס ‪.08-6472911‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫רמ"ד אבטחה פיזית‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫חתימת המציע‬