עבודות פיתוח וסלילה קרית ברגמן 2021/2012 חוברת מכרז

‫‪1‬‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫ת‪.‬ד‪ 653 .‬באר שבע ‪84105‬‬
‫עבודות פיתוח וסלילה‬
‫קרית ברגמן‬
‫חוברת מכרז ‪2021/2012‬‬
‫מאי ‪2012‬‬
‫‪2‬‬
‫רשימת מסמכים‬
‫מכרז‪/‬חוזה זה מכיל את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫המסמך‬
‫מסמך מצורף‬
‫מסמך א'‪1‬‬
‫הזמנה להציע הצעות למכרז‬
‫מסמך א'‪2‬‬
‫דוגמת חוזה לביצוע העבודה ‪+‬‬
‫נספח ביטוח קבלן ‪ +‬הסכם‬
‫התיישנות ‪ +‬נוספח ערבות‬
‫במנקאית‬
‫מסמך ב'‬
‫מסמך שאינו מצורף‬
‫חוזה ממשלתי ‪ -‬נוסח תשס"ה ‪ 2005‬מדף ‪3210‬‬
‫מסמך ג'‪1‬‬
‫תנאים כלליים מיוחדים‬
‫מסמך ג'‪2‬‬
‫מפרטים מיוחדים‬
‫מסמך ד'‬
‫כתב הכמויות‬
‫מסמך ה'‬
‫רשימת תכניות‬
‫מסמך ו'‬
‫הוראות הממונה על הביטחון ‪+‬‬
‫הוראות הממונה על הבטיחות‬
‫מסמך ז'‬
‫כל המפרטים והתקנים של מת"י הנוגעים לביצוע‬
‫העבודה‪.‬‬
‫מסמך ח'‬
‫המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין בהוצאת‬
‫משרד הביטחון – המהדורה האחרונה המעודכנת‬
‫ליום הוצאת המכרז‬
‫וכן פרקים אחרים של המפרט הכללי הבינמשרדי‬
‫אשר יש בהן הוראות הקשורות לביצוע עבודות מסוג‬
‫העבודות שבחוזה זה‪ ,‬כולל אופני מדידה ותכולת‬
‫מחירים המצורפים למפרטים הכלליים‪.‬‬
‫כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד‬
‫הבינוי והשיכון‪ .‬המפרטים הכלליים לעיל שלא צורפו ואינם ברשותו של הקבלן ניתן לרכשם‬
‫בהוצאה לאור של משרד הבטחון‪ ,‬רח' הארבעה‪ ,‬הקריה‪ ,‬תל‪-‬אביב‪.‬כל המסמכים הנ"ל מהווים‬
‫יחד את מסמכי החוזה‪ ,‬בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך א'‪2‬‬
‫חוזה לביצוע עבודה ‪ +‬נספח ביטוח‪ +‬הסכם‬
‫בדבר התישנות‪+‬נוסח הערבות בנקאית‬
‫‪4‬‬
‫חוזה לביצוע עבודה‬
‫מס’ ‪2021/2012‬‬
‫)סימוכין‪ :‬הסכם קבלן ראשי – ‪(467‬‬
‫)נוסח ‪ – 26/2/2012‬נוסח לוגיסטיקה(‬
‫שנערך ונחתם בבאר‪-‬שבע ביום‬
‫בין‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫)להלן‪" :‬האוניברסיטה"(‬
‫מצד אחד‬
‫לבין‬
‫ח‪.‬פ‪.‬‬
‫הקבלן‬
‫)להלן‪" :‬הקבלן"(‬
‫מצד שני‬
‫הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה ‪ - ___________:‬קרית ברגמן )להלן‪:‬‬
‫"העבודה"(;‬
‫במכרז מס’ ‪2021/2012‬‬
‫והואיל והאוניברסיטה קבלה את הצעתו של הקבלן מיום‬
‫העבודה במחירים הנקובים בכתב הכמויות המצורף להסכם זה כנספח ד';‬
‫לבצוע‬
‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫פירושים ותוספות‬
‫"חוזה" משמעו – חוזה זה וכן כל המסמכים הנזכרים בסעיף ‪ 2‬לחוזה זה אשר‬
‫‪1.1‬‬
‫הוראותיהם הינן חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫"תנאי החוזה" – תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן של מדינת ישראל נוסח‬
‫תשס"ה – אפריל ‪ 2005‬מדף ‪.3210‬‬
‫‪1.3‬‬
‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "המזמין" יש לקרוא להלן "האוניברסיטה"‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫פרוש "מנהל" בסעיף ‪ 1‬של "תנאי החוזה" הוא סמנכ"ל פיתוח ובינוי של האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪1.5‬‬
‫"האתר" – בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "אתר" יש לקרוא "אתר פתוח"‬
‫כהגדרתו בסעיף ‪ 1‬ל"תנאי החוזה"‪.‬‬
‫‪1.6‬‬
‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "ריבית החשב הכללי" או "ריבית פיגורים" יש‬
‫לקרוא "הצמדה וריבית שנתית בשיעור ‪."4%‬‬
‫‪1.7‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ (1) 3‬ל "תנאי החוזה" לא יהיה זכאי הקבלן להמחות זכויותיו‬
‫הכספיות למוסד בנקאי‪ ,‬אלא אם אישרה זאת האוניברסיטה בכתב ומראש‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1.8‬‬
‫בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‪ 15‬של "תנאי החוזה"‪ ,‬יבצע הקבלן את העבודה‬
‫בהתאם לכל דיני הבטיחות ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות של האוניברסיטה‬
‫נספח ו' המצורף לחוזה‪ ,‬וכן בהתאם למפורט במפרט המיוחד המצורף בזאת‪.‬‬
‫‪1.9‬‬
‫המונח "מבנה" בסעיף ‪ 16‬ל "תנאי החוזה" וכל אימת שמדובר באחריות הקבלן‬
‫לשמירה על המבנה‪ ,‬השגחה עליו ונזק למבנה‪ ,‬משמעו – המבנה לרבות חומרי בנין‪,‬‬
‫אביזרים‪ ,‬מכונות וטובין אחרים הכלולים בעבודה ו‪/‬או אשר נועדו להרכבה או התקנה‬
‫במבנה‪ ,‬בין אם הורכבו או הותקנו במבנה ובין אם לאו‪ .‬אחריותו של הקבלן לשמירה‬
‫תהיה כאחריות שואל והוראות הסעיפים ‪) 8 ,4‬ב(‪ ,10 ,9 ,‬ו‪ 11 -‬סיפא לחוק השומרים‪,‬‬
‫תשכ"ז – ‪ 1967‬לא יחולו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪1.10‬‬
‫סעיפים ‪ 34‬ו‪ 58 -‬ל"תנאי החוזה" מבוטלים בזאת‪.‬‬
‫‪1.11‬‬
‫בוטל‪.‬‬
‫‪1.12‬‬
‫פגמים וחקירת סיבותיהם – מבלי לפגוע בהתחייבויותיו של הקבלן לפי סעיף ‪ 56‬של‬
‫"תנאי החוזה"‪ ,‬מצהיר הקבלן כי בדק את התוכניות וכל המסמכים האחרים של‬
‫החוזה‪ ,‬וכי הוא מקבל על עצמו את האחריות המלאה לאי חדירת רטיבות למבנה‪ .‬באם‬
‫יתגלו פגמים בקשר לכך תוך ‪ 5‬שנים אחרי גמר תקופת הבדק‪ ,‬הנובעים בגלל ביצוע‬
‫בלתי מתאים‪ ,‬יהיה חייב לתקן את הפגמים וכל הכרוך בכך על חשבונו ואם הפגמים‬
‫אינם ניתנים לתיקון‪ ,‬יהיה חייב בתשלום פיצויים‪.‬‬
‫‪1.13‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ 64‬ל "תנאי החוזה" ובהוראת כל דין לא תהיה לקבלן זכות קיזוז‬
‫מכל סכום שיגיע לו מן האוניברסיטה כנגד כל סכום שיגיע ממנו לאוניברסיטה‪.‬‬
‫‪1.14‬‬
‫לקבלן לא תהיה זכות עכבון על‪-‬פי סעיף ‪ 5‬לחוק חוזה קבלנות‪ ,‬תשל"ד – ‪ 1974‬או‬
‫על פי כל דין אחר‪.‬‬
‫מסמכי החוזה‬
‫המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪:‬‬
‫חוזה לביצוע העבודה על נספחיו‪ ,‬לרבות נספח ביטוח )מצורף(;‬
‫)א(‬
‫"תנאי החוזה" למעט סעיפים ‪) 58 ,34‬לא מצורף(‪.‬‬
‫)ב (‬
‫המפרטים הטכניים המיוחדים והתנאים הכלליים המתייחסים לעבודה )מצורף(‪.‬‬
‫)ג(‬
‫כתב הכמויות )מצורף(‪.‬‬
‫)ד (‬
‫התכניות; לרבות תוכניות אדריכלות‪ ,‬קונסטרוקציה ויתר המערכות בבניין )מצורף(‪.‬‬
‫)ה(‬
‫הוראות הממונה על הבטיחות ‪ +‬הוראות הממונה על הביטחון של האוניברסיטה‬
‫)ו(‬
‫)מצורף(‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫כל המפרטים והתקנים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים לביצוע העבודה או לכל‬
‫חלק ממנה‪ .‬בהעדר תקן ישראלי יחול תקן אירופאי ‪ ISO‬או תקן אמריקאי מתאים )לא‬
‫מצורף(‪.‬‬
‫מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבין‪-‬משרדית המיוחדת להכנת מסמכי חוזה‬
‫אחידים של משרדי הביטחון‪ ,‬העבודה והשיכון כפי שהוא מעודכן מזמן לזמן )לא‬
‫מצורף(‪.‬‬
‫)ז (‬
‫)ח(‬
‫‪.3‬‬
‫עדיפות בין מסמכים‬
‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 5‬ל "תנאי החוזה"‪:‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין הוראה שבחוזה זה ובין הוראה הכלולה ב "תנאי החוזה" –‬
‫א‪.‬‬
‫הוראה של חוזה זה עדיפה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין התוכנית האדריכלית ובין תוכניות קונסטרוקציה – תוכניות‬
‫הקונסטרוקציה עדיפות; בכל מקרה של סתירה בין תוכנית כללית ובין תוכנית מיוחדת‬
‫ובכל מקרה של סתירה בין הוראה כללית ובין הוראה מיוחדת – התוכנית המיוחדת‬
‫וההוראה המיוחדת עדיפות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין הוראות דין ובין המפרט ובכל מקרה של סתירה בין דרישת‬
‫תקן ובין המפרט – הדרישה המחמירה עדיפה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫התחייבות הקבלן לבצע את העבודה‬
‫הקבלן יבצע את העבודה וימלא את כל התחייבויותיו וחיוביו בהתאם להוראות חוזה זה‬
‫והוראות כל דין‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תשלום שכר החוזה‬
‫תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם‬
‫א‪.‬‬
‫לחוזה‪ ,‬מתחייבת האוניברסיטה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמשמעו ב "תנאי‬
‫החוזה" בהתאם להוראות החוזה‪ ,‬על פי הכמויות שבוצעו בפועל על ידי הקבלן על פי‬
‫החוזה במחירים הנקובים בכתב הכמויות נספח ד' לחוזה‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד‪ ,‬אין לראותן‬
‫ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה או ככמויות אשר ביצע למעשה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שווי החוזה המבוסס על כתבי הכמויות מסתכם‪ ,‬באומדן‪ ,‬בסך של‬
‫(‪.‬‬
‫)במילים‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שכר החוזה ישולם בתוספת מע"מ כדין‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪X‬‬
‫המחירים הנקובים בכתב הכמויות ולא יישאו הפרשי הצמדה‪.‬‬
‫ש"ח‬
‫‪7‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫אופן התשלום של תשלומי ביניים ושל החשבון הסופי‬
‫תשלומי ביניים יבוצעו בהתאם לסעיף ‪ (3) 59‬ל "תנאי החוזה";‬
‫א‪.‬‬
‫מועד התשלום – על אף האמור בסעיף ‪) (3) 59‬א( יהיה מועד התשלום לקבלן שוטף ‪+‬‬
‫‪ 60‬יום מיום הגשת החשבון לאוניברסיטה‪ ,‬ובלבד שהחשבון אושר על‪-‬ידי מנהל‬
‫הפרוייקט ועל ידי האוניברסיטה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫החשבון הסופי ישולם לקבלן ביום ה‪ 90 -‬מיום הגשת החשבון הסופי ובלבד שאושר על‬
‫ידי המפקח ועל ידי המנהל וניתנה לקבלן תעודת השלמה‪.‬‬
‫החשבון הסופי ישולם לקבלן לאחר שהקבלן המציא לאוניברסיטה ערבות בנקאית‬
‫כערבות בדק‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫סכום המע"מ בגין התשלומים אשר שולמו לקבלן על פי חוזה זה ישולם לקבלן ביום ה‪-‬‬
‫‪ 15‬לחודש הקלנדרי בו מבוצע תשלום המע"מ בפועל ע"י הקבלן לשלטונות המס‪.‬‬
‫ערבויות ביצוע ובדק‬
‫א‪.‬‬
‫ערבות ביצוע ‪ :‬בהתאם לשווי החוזה הנזכר לעיל‪ ,‬הקבלן ימציא עם חתימת חוזה‬
‫ש"ח‬
‫ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 8‬לתנאי החוזה‪ ,‬על סך של‬
‫( )השווים ל ‪ 5% -‬מערך ההצעה בתוספת מע"מ‪ (.‬סכום הערבות יהיה‬
‫)במילים‪:‬‬
‫צמוד למדד כאמור בסעיף ‪5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם הערבות‬
‫למדד(;‬
‫ב‪.‬‬
‫ערבות בדק ‪ :‬ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬בשיעור של ‪ 5%‬מערך החשבון הסופי‬
‫בתוספת מע"מ צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף ‪ 5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה‬
‫למדד ‪ -‬תוצמד גם הערבות למדד(; הערבות תהיה בתוקף לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ערבות בדק לעבודות אלקטרו ‪ -‬מכניות ‪ :‬כלל החוזה עבודות אלקטרו – מכניות‪,‬‬
‫כמפורט בתנאים הכללים – ימסור הקבלן לאוניברסיטה‪ ,‬ערבות בנקאית אוטונומית‪,‬‬
‫כערבות בדק‪ ,‬בשיעור של ‪ 5%‬מערך החשבון הסופי בתוספת מע"מ בגין העבודות‬
‫הללו; הערבות תהיה צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף ‪ 5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד‬
‫החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם הערבות למדד(; לתקופה של ‪ 12‬חודשים נוספים‪ ,‬מתום‬
‫תקופת ערבות הבדק כאמור בסעיף ב' לעיל‪.‬‬
‫הערבויות השונות יהיו בנוסח הערבות המצ"ב לחוזה זה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫התחלת העבודה וסיומה ופיצוי על איחור בסיומה‬
‫האוניברסיטה מתחייבת להעמיד לרשות הקבלן את שטח העבודה כשהוא פנוי בתאריך‬
‫א‪.‬‬
‫‪ ,‬כאמור בצו התחלת העבודה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה בתאריך שיקבע בצו להתחלת העבודה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לסיים את העבודה תוך _________ובכל מקרה לא יאוחר מיום‬
‫‪ .‬לא סיים הקבלן את העבודה תוך המועד הנ"ל‪ ,‬ישלם הקבלן לאוניברסיטה‬
‫ש"ח לכל יום קלנדרי של איחור‪ ,‬כדמי נזקים מוסכמים ומוערכים‬
‫סכום של‬
‫מראש‪ .‬סכום זה יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף ‪ 62‬של תנאי החוזה‪ ,‬ויוגדל בשיעור‬
‫עליית המדד בחודש שבו נסתיימה העבודה למעשה לעומת מדד הבסיס הנקוב בסעיף‬
‫‪5‬ד' לעיל‪.‬‬
‫הצדדים אומדים בסך הנ"ל את הנזק שייגרם לאוניברסיטה על ידי הקבלן במקרה של‬
‫איחור בסיום העבודה‪ .‬דמי הנזקים האמורים יגיעו לאוניברסיטה בלי כל צורך‬
‫בהוכחה של עצם הנזקים ו‪/‬או שיעור הנזקים‪ ,‬אולם אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע‬
‫בזכותה של האוניברסיטה להוכיח ולקבל מהקבלן פיצוי על נזק העולה על דמי הנזקים‬
‫הנזכרים בסעיף זה‪ .‬תשלום הסכום הנ"ל או ניכויו אין בו לכשעצמו משום שחרור‬
‫הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל‬
‫‪8‬‬
‫התחייבות אחרת לפי החוזה ואין בו כדי לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים‬
‫לאוניברסיטה לפי חוזה זה או לפי כל דין‪ ,‬לרבות זכות לבטל את החוזה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ד‪.‬‬
‫איחר הקבלן בסיום העבודה – לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה בגין שכר העבודה‬
‫כתוצאה מתנודות במדד בתקופת האיחור‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫על מנת למנוע ספקות‪ ,‬מוצהר ומוסכם בזה שהופעה או אי‪-‬הופעה של פועלים לא תזכה‬
‫את הקבלן בדחיית מועד סיום העבודה ולא תשחרר אותו מאחריות לביצוע העבודה‬
‫במועד המוסכם‪.‬‬
‫קבלנים אחרים בחוזה ישיר עם האוניברסיטה‬
‫בוטל‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה‪ ,‬לפי הוראות המפקח‪ ,‬לכל קבלן אחר וכן כל אדם‬
‫או גוף אחרים שיאושרו לצורך זה על ידי המנהל ולעובדיהם‪ ,‬הן באתר והן בסמוך‬
‫אליו‪ ,‬וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם השימוש בשירותים ובמתקנים‬
‫שהותקנו על ידו‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬הקבלן מתחייב לתת את כל‬
‫השירותים המפורטים במפרט המיוחד ובמפרט הכללי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ (2) 30‬ו – )‪ (3‬ל"תנאי החוזה" – בטלים‪ .‬לא תשולם תמורה על שרות או עבודת קבלנים‬
‫אחרים‬
‫ד‪.‬‬
‫בטל‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫קרוב לוודאי שעקב ריבוי הקבלנים האחרים ועל אף תכנון קפדני ותיאום נכון‪ ,‬עלולות‬
‫להיווצר נסיבות אשר תגרומנה להפרעות הדדיות‪ ,‬על כל הכרוך בתופעות אלו‪ ,‬ורואים‬
‫את הקבלן כמי שהביא הפרעות אלה בחשבון במסגרת הצעתו‪ .‬האוניברסיטה לא תכיר‬
‫בשום תביעות הנובעות מהפרעות‪ ,‬משיבושי לוח הזמנים ו‪/‬או מתוצאותיהם‪ ,‬או מכל‬
‫הקשור בהם‪ ,‬והקבלן פוטר אותה מכל התביעות האלו‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫במידה ונוסף לקבלנים האחרים יועסקו בשטח העבודה גורמים אחרים שאינם בבחינת‬
‫קבלנים אחרים‪ ,‬כגון בזק‪ ,‬חברת החשמל לישראל וכדומה‪ ,‬יבצע הקבלן את עבודתו‬
‫תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה‪ ,‬והוא מתחייב לציית להוראות‬
‫המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה‪ .‬נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לגורמים‬
‫האחרים בקשר להפרעות‪ ,‬תביעות הדדיות וכיו"ב‪ ,‬יימסרו כל העניינים השנויים‬
‫במחלוקת לשיקול דעתו של המנהל‪ ,‬והכרעתו תחייב את הקבלן‪ .‬הקבלן לא יהא זכאי‬
‫לתשלום כלשהו עבור התיאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫תיקונים ובדק‬
‫מודגש בזאת‪ ,‬כי משך תקופת הבדק ותנאיה יהיו כמפורט בפרק י' ל‪" -‬תנאי החוזה"‪ ,‬בשינויים‬
‫כאמור לעיל ובתנאים הכללים ו‪/‬או במפרט הטכני‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫ביטוח קבלן‬
‫‪11.1‬‬
‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 19‬ל"תנאי החוזה"‪ ,‬ימלא הקבלן אחר התנאים המפורטים‬
‫בנספח ביטוח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫‪.12‬‬
‫על אף האמור בסעיפים ‪ 19‬ו‪ 20 -‬ל "תנאי החוזה" עורכת האוניברסיטה ביטוח‬
‫"עבודות קבלניות" במסגרתו מבוטחים האוניברסיטה והקבלן יחד ולחוד‪ .‬דמי‬
‫השתתפות הקבלן בפרמית ביטוח "עבודות קבלניות" הינם בשיעור של ‪ 0.6%‬משכר‬
‫החוזה‪ ,‬אשר ינוכו מהתשלום הראשון לקבלן‪.‬‬
‫הפרות יסודיות של החוזה‬
‫בלא לגרוע מכלליות ההגדרה שבסעיף ‪ 6‬לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(‪ ,‬תשל"א‪1970 ,‬‬
‫התחייבויות הקבלן כמפורט מטה הינן תנאים יסודיים בחוזה‪ ,‬והפרתו של כל אחד מהם תחשב‬
‫כהפרה יסודית של החוזה‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.13‬‬
‫סעיף ‪ 7‬לעיל;‬
‫סעיף ‪) 8‬ג( לעיל;‬
‫סעיף ‪) 9‬ב( לעיל;‬
‫סעיף ‪ 11‬לעיל;‬
‫ב"תנאי החוזה"‪:‬‬
‫סעיף ‪) (1) 11‬א(;‬
‫סעיף ‪;15‬‬
‫סעיף ‪;22‬‬
‫סעיף ‪; 35‬‬
‫סעיף ‪;(1) 41‬‬
‫סכסוכים‬
‫סמכות השיפוט בכל הנוגע לחוזה זה מסורה לבית המשפט המוסמך בבאר‪-‬שבע בלבד‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫ואולם האוניברסיטה תהיה רשאית‪ ,‬לפי שקול דעתה המוחלט והבלעדי‪ ,‬למסור‬
‫לבוררות כל תביעה וכל מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה בו‪ ,‬ואם בחרה לעשות‬
‫כן תתברר התביעה כאמור במסגרת הבוררות‪.‬‬
‫בחרה האוניברסיטה למסור תביעה או מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה בו‬
‫ב‪.‬‬
‫לבוררות‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(7‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תימסר התביעה או המחלוקת להכרעתו של בורר דן יחיד אשר ימונה בהסכמת‬
‫הצדדים‪ ,‬ובהעדר ההסכמה – על ידי נשיא בית המשפט המחוזי בבאר‪-‬שבע‪.‬‬
‫הבורר יהיה כפוף להוראות הדין המהותי ולדיני הראיות‪ ,‬אך לא יהיה כפוף‬
‫לסדרי הדין‪.‬‬
‫הבורר יהיה מוסמך לתת צווי ביניים והחלטותיו בעניין זה תהיינה סופיות‬
‫ויחייבו את האוניברסיטה ואת הקבלן‪.‬‬
‫הבורר יהיה חייב לנמק את פסקו‪.‬‬
‫הבורר יהיה רשאי לחייב את הצדדים או מי מהם בהוצאות הבוררות‪ ,‬במלואן‬
‫או בחלקן‪.‬‬
‫פסק הבוררות יהיה סופי‪ ,‬יחייב את שני הצדדים להסכם זה ולא יהיה ניתן‬
‫לערעור‪.‬‬
‫הוראות סעיף זה מהוות הסכם בוררות בין הצדדים על פי חוק הבוררות‪,‬‬
‫תשכ"ח – ‪.1968‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת‪ ,‬כי שום חילוקי דעות ושום פניה לבוררות או לבית‬
‫משפט לא תקנה לקבלן זכות להפסיק את ביצוע העבודה או חלק ממנה‪ ,‬וכל הפסקה‬
‫כזאת תיחשב כהפרת החוזה‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫כל המוטל לפי החוזה על הקבלן – על חשבונו‬
‫פעולה‪ ,‬חובה‪ ,‬התחייבות‪ ,‬אחריות‪ ,‬הוצאות או דבר אחר המוטלים בחוזה זה או על פיו‪,‬‬
‫במישרין או בעקיפין‪ ,‬במפורש או מכלל‪ ,‬על הקבלן – הנם על חשבונו של הקבלן לבדו אלא אם‬
‫כן נאמר במפורש בחוזה זה – ובמידה ונאמר – שהפעולה‪ ,‬החובה‪ ,‬ההתחייבות‪ ,‬האחריות‪,‬‬
‫ההוצאות או הדבר האחר הנם על חשבון האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫הוצאות ביול‬
‫הוצאות ביול החוזה אם יהיו חלות על הקבלן‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫כתובות הצדדים‬
‫לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה‪:‬‬
‫כתובת האוניברסיטה‪ :‬אוניברסיטת בן גוריון בנגב ת‪.‬ד‪ ,653 .‬באר‪-‬שבע ‪84105‬‬
‫כתובת הקבלן‪:‬‬
‫‪10‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום בבאר‪-‬שבע‬
‫_____________________‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫_____________________‬
‫הקבלן‬
‫)להלן‪" :‬החברה"(‪ ,‬מאשר בזאת‪ ,‬כי החתומים מעלה‬
‫‪ ,‬עו"ד‪/‬רו"ח של החברה‬
‫אני הח"מ‪,‬‬
‫בשם החברה מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה‪ ,‬וכי חתימותיהם דלעיל מחייבות ומזכות את‬
‫החברה לכל דבר ועניין ‪.‬‬
‫_____________________‬
‫חתימת עו"ד‪/‬רו"ח‬
‫‪11‬‬
‫נספח ביטוח קבלן‬
‫‪11‬‬
‫נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה‪.‬‬
‫‪11.1‬‬
‫מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או לפי כל דין‪ ,‬ומבלי שאוניברסיטת בן גוריון‬
‫נוטלת על עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן‪ ,‬מצהירה אוניברסיטת בן גוריון כי ערך‬
‫פוליסות ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך ) להלן – " ביטוח עבודות קבלניות " (‬
‫על מנת להגן על עצמו ו ‪ /‬או על הבאים מכוחו מפני אבדן‪ ,‬נזק או אחריות הקשורים או‬
‫הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪ .‬בכפוף לתנאים‪ ,‬סייגים‪ ,‬גבולות אחריות‬
‫המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח עבודות ההקמה‪ ,‬יכלול ביטוח‬
‫העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫פרק )‪ – (1‬נזק רכוש‬
‫אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פרק )‪ – (2‬אחריות כלפי צד ג'‬
‫חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פרק )‪ – (3‬אחריות מעבידים‬
‫חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע‪ ,‬תוך כדי‬
‫ועקב ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן והקבלן ישתתף בהוצאות‬
‫האוניברסיטה בגין דמי הביטוח‪.‬‬
‫השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה‪ ,‬כשהוא צמוד למדד כאמור בסעיף ‪.5‬ד'‬
‫לחוזה זה‪ ,‬של סכום השווה ל ‪) 0.6%‬ששה פרומיל( משווי החוזה הנקוב‪ ,‬על פי אמדן‪ ,‬בסעיף‬
‫‪.5‬ב' לעיל‪ ,‬בצירוף מע"מ‪ .‬הניכוי יבוצע כולו מהחשבון הראשון שיגיש הקבלן למזמין‪.‬‬
‫‪11.3‬‬
‫בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה‪ ,‬מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח‪,‬‬
‫המבוטח על פי פרק )‪ (1‬של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא חוזר זה‪ ,‬מתחייב המזמין‬
‫להעביר לקבלן‪ ,‬מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח תגמולים אשר יתקבלו‬
‫)אם יתקבלו( בגין הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות‬
‫ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪11.4‬‬
‫האוניברסיטה תאפשר לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות‪ ,‬והקבלן מתחייב‬
‫ללמוד את תוכן פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל תנאיה וזאת לפני תחילת‬
‫ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪11.5‬‬
‫האוניברסיטה לא תשא בכל אחריות כלפי הקבלן בקשר לפוליסת ביטוח עבודות קבלניות‬
‫ובכלל זה בכל הנוגע לדיותו של החיסוי הביטוחי ‪ ,‬התאמתו לסיכון או לצרכיי הקבלן‪ ,‬הקבלן‬
‫מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי האוניברסיטה טענה‪ ,‬תביעה או דרישה‬
‫‪12‬‬
‫מכל מין או סוג שהוא באשר לתוכנו‪ ,‬היקפו ותנאיו של החיסוי הביטוחי‪ ,‬דיותו והתאמתו‬
‫לסיכון או לצרכיו‪.‬‬
‫ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לערוך ביטוח‬
‫נוסף‪ ,‬יוסיף הקבלן וירכוש על חשבונו הוא את הביטוח הנוסף כאמור‪.‬‬
‫‪11.6‬‬
‫מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו‪/‬או על פי כל דין‪ ,‬הקבלן ירכוש ויקיים על חשבונו‬
‫את הביטוחים המפורטים להלן )שכולם יחד יקראו "ביטוחי קבלן"(‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב מנועי‪ ,‬וכן‬
‫ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב מנועי שלא יפחת מסך‬
‫של ‪ $ 80,000‬למקרה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ביטוח לציוד המשמש לעבודות הפרוייקט ואינו מהווה חלק ממנו‪ ,‬מפני אבדן או נזק‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ביטוח אחריות המוצר שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך ‪ ,$ 500,000‬בגין כל‬
‫פגיעה או נזק העלול להגרם עקב פגם כלשהו בעבודות‪ ,‬וזאת ממועד מסירת העבודות‬
‫או חלקן לאוניברסיטה ולמשך כל התקופה שבה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי‬
‫כל דין‪ .‬שם המבוטח יורחב לכלול גם את שם אוניברסיטת בן גוריון‪ .‬הכיסוי יכלול‬
‫במפורש גם סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ביטוח אחריות מקצועית שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך ‪$ 1,000,000‬‬
‫בגין כל מעשה או מחדל מקצועי‪ ,‬וזאת למשך תקופת ההתקשרות ולמשך כל תקןפה‬
‫נוספת בה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין‪ .‬שם המבוטח יורחב לכלול גם‬
‫את המזמין‪.‬‬
‫הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬
‫‪11.7‬‬
‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו‬
‫המבטח אינו רשאי לבטלם ו ‪ /‬או לצמצם את היקפם ו ‪ /‬או שלא לחדשם‪ ,‬אלא אם כן מסר‬
‫המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן ‪ 60‬יום מראש‪.‬‬
‫‪11.8‬‬
‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו‬
‫הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטח אחר שנערך על ידי המזמין או לטובתה‪.‬‬
‫‪11.9‬‬
‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל יכללו סעיף מפורש בדבר‬
‫ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף )‪ (SUBROGATION‬נגד כל יחיד מיחידי המבוטח לרבות‬
‫האוניברסיטה‪ ,‬והבאים מטעמם‪ ,‬תלמידי האוניברסיטה ועובדיה וכל אדם או גוף שלמבוטח‬
‫זיקה איליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו‪ ,‬או הקשור לעבודה‪.‬‬
‫‪ 11.10‬ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל‪ ,‬יכללו סעיף מפורש המונע‬
‫המחאת זכויות על פי פוליסת הביטוח ובכלל זה זכויות לתגמולי הביטוח‪.‬‬
‫‪ 11.11‬הקבלן מתחייב להמציא לידי אוניברסיטת בן גוריון מיד עם דרישתה‪ ,‬העתקים מפוליסות‬
‫ביטוח חתומות של ביטוחי הקבלן‪ .‬בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות ביטוחי‬
‫‪13‬‬
‫הקבלן לבין האמור בחוזה זה‪ ,‬יגרום הקבלן לשינוי תנאי הביטוח‪ .‬על מנת להתאימם להוראות‬
‫חוזה זה‪ .‬מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים‪ ,‬בהמצאתם ו‪/‬או בשינויים‬
‫כדי להוות אישור בדבר התאמתם וקיום התחייבויות הקבלן בקשר לביטוחי הקבלן לא תגרע‬
‫מאחריותו ולא תצמצם את אחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין‪.‬‬
‫‪ 11.12‬למען הסר ספק‪ ,‬מודגש במפורש כי הקבלן ישא בסכומי השתתפות העצמית הנקובים בפוליסת‬
‫הביטוח לביטוח עבודות קבלניות ובקשר לביטוחי הקבלן‪ .‬סכומים אלו יהיו נתונים לקיזוז על‬
‫ידי האוניברסיטה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן‪.‬‬
‫‪ 11.13‬הקבלן יקיים כלל התנאים אשר בקיומם תותנה אחריות המבטח על פי פוליסות לביטוח‬
‫עבודות קבלניות ועל פי פוליסות של ביטוחי הקבלן‪ .‬הוטלה בפוליסה כלשהי חובת שמירה או‬
‫חובה להבטיח שמירה – תחול החובה על הקבלן והוא ישא בכל הוצאה הכרוכה בקיומה‪.‬‬
‫הקבלן ישתף פעולה עם האוניברסיטה ככל הדרוש לשמירה על זכויותיה על פי פוליסות הביטוח‬
‫ולא יפגע‪ ,‬בין במעשה ובין במחדל ביכולתה של האוניברסיטה לממש את זכויותיה על פיהן‪.‬‬
‫‪ 11.14‬אוניברסיטת בן גוריון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח העבודות‬
‫הקבלניות הנזכרת בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן‬
‫לקבלן יובא לידיעתו בכתב‪.‬‬
‫‪ 11.15‬אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או על פי דין או כדי לצמצם‬
‫את אחריותו‪ ,‬וקיומם המלא והמדויק‪ .‬של התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה התחיבות כלשהי‬
‫על פי סעיף ‪ 11.6‬לעיל‪ .‬לא יפטור אותו מאחריות כאמור‪.‬‬
‫‪ 11.16‬לא קיים הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבסעיף זה או מבין החיובים המוטלים‬
‫עליו מכוח פוליסות ביטוח – רשאית האוניברסיטה לקיים את חיובי הקבלן במקומו‪ ,‬והקבלן‬
‫ישפה את האוניברסיטה‪ ,‬על פי דרישתה הראשונה‪ ,‬בגין כל הוצאה כלשהי נשאה בה לשם כך‬
‫ויפצה אותה בגין כל נזק שנגרם לה כתוצאה מכך‪ ,‬והכל בלא לפגוע בכל זכות‪ ,‬תרופה וסעד‬
‫העומדים לאוניברסיטה על פי דין ו ‪ /‬או על פי חוזה זה‪.‬‬
‫__________________‬
‫חתימת הקבלן‬
‫__________________________‬
‫חתימת האוניברסיטה‬
‫‪14‬‬
‫הסכם בדבר תקופת התיישנות תביעות הקבלן‬
‫נספח ____‬
‫ב י ן‪:‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫)להלן‪" :‬האוניברסיטה"(‬
‫מצד אחד;‬
‫לבין‪:‬‬
‫הקבלן‪:‬‬
‫)להלן‪" :‬הקבלן"(‬
‫ח‪.‬פ‪.‬‬
‫מצד שני;‬
‫הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה כמפורט בהסכם המצ"ב והיא קבלה את הצעתו של‬
‫הקבלן לבצוע העבודה כאמור בהסכם המצ"ב;‬
‫והואיל ובהתאם להוראות חוק ההתיישנות‪ ,‬התשי"ח – ‪ ,1958‬רשאים הצדדים לקבוע ביניהם תקופת‬
‫התיישנות מוסכמת לעניין ההסכם המצ"ב;‬
‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫לקבלן לא תהינה כל דרישה‪ ,‬טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה‪ ,‬על פי ההסכם המצ"ב‬
‫והעבודות המבוצעות במסגרתו )בין אם נכללו במסגרתו מראש ובין אם הוספו כעבודות‬
‫נוספות(‪ ,‬בין אם נדרשו בחשבונות ביניים ובין אם לאו‪ ,‬וזאת בחלוף המועדים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬
‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום‪ ,‬בגין החשבון הסופי שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לא הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬
‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום בגין החשבון האחרון שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אין באמור לעיל בכדי לשנות או לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם המצ"ב או בנספחיו לרבות‬
‫חובת הקבלן להגיש חשבון סופי ורשימת תביעות‪ .‬במקרה של סתירה ‪ -‬האמור לעיל יגבר על כל‬
‫הוראה אחרת בהסכם ונספחיו לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בדין לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪ ,‬ככל שניתן‬
‫להתנות על הוראות הדין‪ ,‬ובלבד שאין בהוראת כל דין בכדי לקצר את תקופת ההתיישנות‬
‫לתקופות קצרות יותר מן האמור לעיל‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫_____________________‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫_____________________‬
‫הקבלן‬
‫‪15‬‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ג'‪1‬‬
‫תנאים כללים מיוחדים‬
‫‪16‬‬
‫תנאים כלליים‬
‫תאור העבודה‬
‫‪00.01‬‬
‫ביצוע עבודות פיתוח וסלילה בקרית ברגמן ‪ -‬אוניברסיטת בן גוריון‪ ,‬כמפורט במפרט הטכני או‬
‫בכתב כמויות‪.‬‬
‫בין יתר העבודות יבוצע קרצוף של כבישים קיימים וחניה קדמית‪ ,‬סלילת אספלט חדש וחניה‬
‫אחורית‪ ,‬קיר תמך ועבודות שונות‪.‬‬
‫‪ 00.02‬היקף עבודה וצורת התקשרות‬
‫המזמין יהיה רשאי ‪ -‬עפ"י שיקולו הבלעדי והבלתי ניתן לערעור ‪ -‬לבצע חלק מהמרכיבים‬
‫העיקריים של העבודה‪.‬‬
‫בחירת המזמין לבצע חלק אחד מהמרכיבים העיקריים של העבודה לא תביא לכל שינוי במחירי‬
‫היחידה‪ ,‬ולא תהיה לקבלן כל עילה ותביעה בגין החלטה זו של המזמין ‪ -‬הן בנושא מחירי יחידה‬
‫והן בנושא לוחות זמנים‪.‬‬
‫‪ 00.03‬תקופת הביצוע‬
‫תקופת הביצוע הכוללת לביצוע כל העבודה של הקבלן‪ ,‬תהיה ‪ 3‬חודשים מיום שיקבע כתאריך‬
‫התחלת העבודה‪.‬‬
‫עמידה בלוח זמנים היא מעיקרו של מכרז‪/‬חוזה זה והקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים‪ ,‬כולל‬
‫עבודה במשמרות נוספות ותגבור עובדים וציוד‪ ,‬לפי הוראות המפקח ללא תמורה נוספת‪ ,‬כדי‬
‫לעמוד בלוח הזמנים‪.‬‬
‫‪ 00.04‬שלבי ביצוע ולוח זמנים‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להתחיל בעבודות מיד לאחר קבלת צו התחלת העבודה‪.‬‬
‫תוך שבעה )‪ (7‬ימים מיום חתימת החוזה יגיש הקבלן למפקח לוח זמנים‬
‫ערוך בתוכנת ‪ .MS-PROJECT‬לאחר בדיקתו ואישורו עם או בלי שינויים יהפוך לוח‬
‫זמנים זה למסמך בחוזה וכל איחור לגביו ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודה‬
‫אינו מבטיח את השלמתה בזמן ועל הקבלן יהיה מיד לאחוז בכל האמצעים הדרושים‬
‫לתיקון המצב‪.‬‬
‫כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים ובעדכונו השוטף‪ ,‬יחולו על הקבלן‪.‬‬
‫לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור לעיל‪ ,‬רשאי המפקח להזמין לוח זמנים כנ"ל ממי‬
‫שיבחר‪.‬‬
‫הלוח יחייב את הקבלן ועלות הכנתו תחול על חשבונו‪ ,‬או תנוכה מהחשבון הראשון‬
‫שיגיש הקבלן‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪ 00.05‬תנאי העבודה‬
‫הקבלן מצהיר כי סייר באתר הבניה והכיר היטב דרכי הגישה אליו‪ ,‬מיקומם של‬
‫א‪.‬‬
‫מתקנים שכנים‪ ,‬הכיר את תנאי העבודה באתר וכל המשתמע מכך לגבי ארגון‬
‫וביצוע עבודתו ‪ -‬לרבות בדיקה מדוקדקת של מצב קיים‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר כי למד‪ ,‬הכיר והבין על‪-‬בוריים את התנאים‪ ,‬המפרטים‪ ,‬התוכניות‬
‫וכתבי הכמויות המצורפים‪ ,‬וכי יבצע את עבודתו עפ"י דרישותיהם כלשונן וכרוחן‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר כי יבצע את העבודה בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים‪ ,‬צווים‬
‫או תקנות בני‪-‬תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או חלק מהם‬
‫הוא בתחומי סמכותה הרשמית‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר בזה כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה הללו ולא תוכרנה‬
‫כל תביעות אשר תנומקנה באי‪-‬הכרתם‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫על הקבלן להביא בחשבון את התנאים המיוחדים הנובעים ממיקומו של האתר בתוך‬
‫וליד כבישים פעילים ולעיתים אף בצורה אינטנסיבית ובסמוך למבנים קיימים‪ .‬על‬
‫הקבלן לתכנן את מהלך עבודותיו השונות באופן המתאים ביותר לצרכיו אולם כל‬
‫פתרון חייב להביא בחשבון שלא תיפגע תנועת כלי הרכב והולכי הרגל ולא ייגרם נזק‬
‫ישיר או עקיף למוסדות הציבור‪ ,‬בצמוד לאתר הבניה ובסביבתו – נזק אשר אם ייגרם‪,‬‬
‫יהיה באחריות הבלעדית והמלאה של הקבלן‪.‬‬
‫בתום שעות העבודה היומיות יסגור הקבלן את האתר באופן שימנע כניסת כל אדם‬
‫לתחום האתר‪ .‬לא תותר לינת עובדים באתר למעט השומר באתר מטעם הקבלן‪.‬‬
‫בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬על הקבלן להימנע מביצוע כל דבר שיפריע לפעילות הרגילה של‬
‫הבנינים הסמוכים לאתר העבודות‪ .‬כמו כן עליו לשמור את כל דרכי הגישה לאתר‬
‫וסביבתו שהוא עובר בהן במצב תקין ונקי‪ ,‬ולתקן ו‪/‬או לנקות מיידית כל נזק או לכלוך‬
‫שנגרם על ידו ו‪/‬או מי מטעמו‪.‬‬
‫במידה ולא יתקן ו‪/‬או ינקה כאמור – זכאי המזמין לבצע זאת בעצמו ולנכות את‬
‫הוצאותיו בקשר לכך מחשבונות הקבלן‪.‬‬
‫בנוסף לכל האמור לעיל‪ ,‬מצהיר בזה הקבלן כי הוא יוודא שיש בידו את כל‬
‫האינפורמציה על מצב המתקנים התת‪-‬קרקעיים והעיליים בתחומי האתר ובקרבתו‬
‫וינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה עליהם ובכך הוא משחרר את המזמין מכל‬
‫אחריות לנזק אשר יגרם לאותם המתקנים ו‪/‬או למשתמשים בהם ומתחייב להביא‬
‫לתיקונם המיידי על חשבונו )אם ייפגעו(‪ ,‬וזאת לשביעות רצון המפקח‪ .‬כן ירצה הקבלן‬
‫את המזמין על כל תביעה שתוגש נגדו בגין נזק למתקנים הנ"ל‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ 00.07‬אמצעי זהירות‬
‫על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתיאום והכוונת תנועת הכלים המכניים‬
‫א‪.‬‬
‫כולל כניסה ויציאה מהאתר והשתלבותם בתנועה בכבישים הסמוכים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כן ינקוט הקבלן אמצעי זהירות מירביים בנוגע לעוברים ושבים‪ ,‬לרבות סטודנטים‬
‫המצויים בסביבת האתר‪.‬‬
‫על הקבלן לדאוג לסידורי בטיחות מתאימים בעת בצוע העבודה על מנת להבטיח מפני‬
‫תאונות ונזקים בנפש ורכוש‪ .‬הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל תאונה ונזק בין לרכוש‬
‫ובין לגוף או לנפש שיגרמו בגין בצוע העבודות וישא בכל תיקון ו‪/‬או עבודה ו‪/‬או פיצוי‬
‫שידרשו עקב כך במשך תקופת בצוע העבודה ועד תוך תקופת האחריות כפי שסוכם‬
‫בחוזה‪ .‬בפוליסה יהיה סעיף המתנה ביטול הפוליסה באישור בכתב מאת מזמין‬
‫העבודה במסמך זה‪.‬‬
‫‪ 00.08‬השגחה ואחריות‬
‫בהשלמה ובעדכון למפורט לעיל ומבלי לגרוע מהמפורט לעיל‪ ,‬הקבלן יהא אחראי לכל נזק‬
‫שהוא‪ ,‬בין לנזק גוף בין לנזק רכוש‪ ,‬ולכל נזק אחר שיגרם למזמין או לכל צד שלישי או לכל‬
‫עובד כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן הנובע‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬מביצוע‬
‫העבודות או בקשר אליהן‪ ,‬בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן‪ ,‬וכן יהיה אחראי לכל נזק‬
‫שיגרם על ידי עובדיו או קבלני משנה או ספקים או שלוחיו או כל הנתון למרותו – לכל אדם או‬
‫חפץ המצויים באתר ביצוע העבודות ובסביבתו‪ .‬בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪:‬‬
‫מיום החוזה ועד להשלמת כל התחייבויות הקבלן כלפי המזמין בהתאם לחוזה‪ ,‬יהא‬
‫א‪.‬‬
‫הקבלן בלבד אחראי כלפי כל אדם ורשות לנזק שייגרם לאדם או לרכוש‪ ,‬לרבות‬
‫דרכים‪ ,‬צנרת וכבלים תת קרקעיים‪ ,‬כתוצאה מביצוע התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה‪,‬‬
‫כתוצאה מהחזקתו במקרקעין‪ ,‬כתוצאה מהעבודות וכתוצאה מכל פעולה או מחדל של‬
‫הקבלן‪ ,‬עובדיו‪ ,‬מוזמניו ושאר צדדים שלישיים )לרבות קבלני משנה וספקים מטעמו(‬
‫בקשר למקרקעין או לעבודות או בקשר לביצוע כל התחייבות אחרת מהתחייבויותיו על‬
‫פי חוזה זה‪.‬‬
‫מיום תחילת החוזה ועד ליום השלמת כל העבודות וקבלת העבודה על ידי מזמין‪ ,‬יהא‬
‫הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודות‪.‬‬
‫נגרם נזק לעבודות בטרם השלמתן ו‪/‬או בטרם נתקבלו ע"י המזמין‪ ,‬ואשר נובע מסיבה‬
‫כלשהיא יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫הוראות סעיף קטן זה תחולנה גם על נזק שנגרם תוך כדי עבודות תיקון ובדק שיבוצעו‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫על ידי הקבלן‪ ,‬אף לאחר השלמת העבודות וקבלתן על ידי המזמין‪.‬‬
‫הקבלן יהא אחראי לכל נזק רכוש ו‪/‬או נזק גוף שייגרם לעובדיו או לשלוחיו‪ ,‬או לכל‬
‫אדם אחר שנמצא בשטח ו‪/‬או באתר העבודה או נמצא בשירותו‪ ,‬כתוצאה מתאונה או‬
‫פגיעה גופנית כלשהיא‪ ,‬או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי עקב או במהלך ביצוע העבודות‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים‪ ,‬תוך כדי ביצוע העבודות‪ ,‬למניעת כל פגיעה בלתי‬
‫סבירה בנוחות הציבור על מנת שלא תהא כל הפרעה בזכות השימוש בדרכים ציבוריות‬
‫או ברכוש אחר‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק או קלקול שייגרמו לרכוש ציבורי כלשהוא‪,‬‬
‫לרבות דרכים מכל סוג‪ ,‬מדרכות‪ ,‬רשת מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬תיעול‪ ,‬חשמל‪ ,‬טלפון וכיוצא באלה‪,‬‬
‫תוך כדי ביצוע חיוביו על פי חוזה זה‪ ,‬וכל נזק כזה יתוקן על חשבונו לשביעות רצונו של‬
‫כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים להבטחת‬
‫רכוש וחיי אדם באתר וסביבתו בעת ביצוע העבודות כגון‪ :‬כל אמצעי מיגון אחר שיהיה‬
‫דרוש‪ ,‬ושאר אמצעי זהירות לבטחון ונוחות העובדים באתר העבודות‪ ,‬לבטחון‬
‫הנמצאים שם‪ ,‬לבטחון המוזמנים והמזמינים והציבור‪ ,‬ולהבטחת הרכוש המצוי בו‪,‬‬
‫בכל זמן ובכל שיהיה צורך בכך‪ ,‬או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת שהיא‪.‬‬
‫היה ותתבצענה העבודות בשעות או בעונות בהן אין אור יום מלא‪ ,‬יתקין הקבלן על‬
‫חשבונו אמצעי בטיחות וזהירות המתאימים או הנדרשים על פי כל דין לעבודה‬
‫בחשיכה‪ ,‬ויתקין תאורה מקפת של אתר העבודה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לעבודות‪ ,‬בשלבי ביצוען ולאחר מכן בגין כל נזק‬
‫או חבות שתוטל על המזמין או מי מטעמו לפי חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ‪-‬‬
‫‪ ,1980‬לרבות נזק שנגרם על ידי הקבלן‪ ,‬עובדיו‪ ,‬שלוחיו או מי מטעמו‪.‬‬
‫בכל מקרה של נזק לעבודות כאמור‪ ,‬יהא הקבלן חייב לתקנו על חשבונו בהקדם‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫בכל מקרה שתוגש תביעה כלשהי כנגד המזמין או מי מטעמו בגין כל מעשה או מחדל‬
‫שהקבלן אחראי להם כאמור‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ישפה הקבלן את הנתבע במלוא סכום נזיקין או הוצאותיו או הפסדיו או‬
‫אובדנו בשל אותה תביעה או כנובע הימנה ללא כל דיחוי‪ ,‬ובכלל זה מתחייב‬
‫הוא לשאת בכל ההוצאות שהוציא הנתבע כאמור‪.‬‬
‫תימסר על כך הודעה לקבלן באופן שיאפשר לו להתגונן‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬מפני‬
‫אותה תביעה‪ ,‬בשמו ובשם כל נתבע אחר‪ ,‬וכל נתבע לא יתפשר בקשר לאותה‬
‫תביעה לפני שיקבל את הסכמת הקבלן לכך בכתב מראש‪ ,‬ובלבד שהקבלן לא‬
‫יסרב לפשרה כאמור‪ ,‬אלא מטעמים עינינים וסבירים‪.‬‬
‫‪ 00.09‬תיאום עם נציגי האוניברסיטה‬
‫הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם נציגי האוניברסיטה‬
‫הרלוונטיים‪ .‬זאת על‪-‬מנת שלא להפריע למהלך התקין של החיים השוטפים במקום‪.‬‬
‫בחתימתו על מסמך זה מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהפעילות באזור תמשך לאורך תקופת הביצוע‬
‫וכי התחשב במחיריו בתנאים המיוחדים ובהגנות הדרושות במצב זה‪.‬‬
‫כן מתחייב הקבלן לא לפגוע בנוף הקיים ולא לגרום נזק למבנים ולמתקנים קיימים או כאלה‬
‫שיוקמו ‪ -‬פרט למצוין בהוראות הביצוע‪.‬‬
‫‪ 00.10‬פינוי פסולת‬
‫הקבלן ייקח בחשבון בהצעתו‪ ,‬כי את הפסולת‪ ,‬עודפי החומרים וחומרי החפירות עליו לסלק‬
‫מחוץ לשטח האוניברסיטה ‪ -‬לכל מרחק שיידרש ‪ -‬על חשבונו‪.‬‬
‫כן יברר את מקומות שפיכת הפסולת שאין עליהם עוררין עם הרשויות המתאימות ‪ -‬לפני הגשת‬
‫הצעתו‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ 00.11‬אספקת חשמל ומים‬
‫הקבלן יתחבר למקורות חשמל ומים של אוניברסיטת בן גוריון‪ ,‬כל זאת בתאום עם הנהלת‬
‫קרית ברגמן‪ ,‬הקבלן יחויב בעלות החיבור‪ ,‬האחזקה ופירוק החיבור‪ .‬כן יחויב בעלות הצריכה‬
‫בהתאם לקביעה בלעדית של האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ 00.12‬תנועה בשטח המזמין‬
‫נתיבי התנועה בשטח האתר אל מקום העבודה וממנו יקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין‪ .‬כלי רכבו‬
‫של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו‪.‬‬
‫חוקי ונהלי התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית‬
‫לכל הוראות המזמין בעניין זה‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם‬
‫להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי‪ ,‬גרירה‪ ,‬שפיכת בטון‪ ,‬פיזור חומר וכיו"ב‪.‬‬
‫‪ 00.13‬טיב החומרים והמלאכה ‪ -‬דמי בדיקת דגימות‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫דמי השתתפות בביצוע דגימות ובדיקות מעבדה – בשיעור של ‪ 0.5%‬משווי ההתקשרות‬
‫עם הקבלן‪ ,‬ינוכה מכל חשבון קבלן‪ ,‬ללא תלות בעלות הבדיקות בפועל‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו‪-‬תקן או סימן‬
‫השגחה‪ .‬חובה זו לא חלה על מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן יחיד שמוצריו‬
‫וחומריו אינם בעלי תו‪-‬תקן או בעלי סימן השגחה‪ .‬בכל מקרה חייב חומר או מוצר‬
‫לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו‪-‬התקן או סימון ההשגחה‬
‫המתאים‪.‬‬
‫‪ 00.14‬עבודות יומיות )רג'י(‬
‫עבודות ברג'י יהיו רק אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן‬
‫א‪.‬‬
‫ניתנות להגדרה בתוך סעיפי כתב הכמויות הרגילים ואשר המפקח החליט שלא לקבוע‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫עבורן מחיר‪ ,‬אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל‪ ,‬כלי וכד'‪.‬‬
‫ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען‬
‫על דעת עצמו‪ .‬שיטת העבודה תיקבע ע"י המפקח‪ ,‬אולם האחריות לניהול העבודה וכל‬
‫יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת חוזה זה הם בתוקף גם לגבי עבודות אלו‪.‬‬
‫הרישום של שעות העבודה האלו יעשה ע"י המפקח ביומן‪ ,‬מידי יום ביומו ואין הקבלן‬
‫רשאי לתבוע ביצוע שעת עבודה לפי סעיף זה‪ ,‬אלא אם בוצעו לפי הוראת המפקח‬
‫ונרשמו באותו יום ביומן העבודה‪.‬‬
‫שעת עבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח ‪-‬‬
‫הוצאות בגין הבאת אנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות‬
‫הסוציאליות ‪ -‬רואים אותן כנכללות במחיר שעת העבודה לפי הסוג כפי שיפורט בכתב‬
‫הכמויות‪ .‬המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון‪ :‬דלק‪ ,‬שמנים‪ ,‬בלאי‪ ,‬כלי עבודה וכל‬
‫הדרוש לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי‪ .‬באם נראה למפקח כי פועל‬
‫או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינו די יעיל בהתאם לנדרש לדעתו‪ ,‬רשאי הוא‬
‫‪21‬‬
‫לפסול אותם‪ ,‬והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו‪ .‬כל ההוצאות הנובעות‬
‫מהחלפה כזו תהיינה על הקבלן‪.‬‬
‫‪ 00.15‬עבודות נוספות )סעיפים חריגים(‬
‫הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח יש צורך בביצועה בפרוייקט‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫אבל לא הוגדרה בסעיף מסעיפי כתב‪-‬הכמויות‪ .‬הקבלן מתחייב לבצע עבודה זאת‬
‫מיד עם קבלת דרישת המפקח ואינו רשאי לעכב את ביצועה מכל סיבה שהיא‪,‬‬
‫לרבות מפאת אי‪-‬סיכום מראש של מחירה‪.‬‬
‫עבודה נוספת שאפשר למדדה ו‪/‬או לקבוע את מחירה‪ ,‬לדעתו הבלעדית של‬
‫ב‪.‬‬
‫המפקח‪ ,‬בהסתמך על סעיף דומה ברשימת הכמויות‪ ,‬ייקבע מחירה על‪-‬ידי סיכום‬
‫בכתב בין הקבלן למזמין‪.‬‬
‫עבודה נוספת שלדעת המפקח אי‪-‬אפשר לקבוע את מחירה לפי סעיף קטן ב' לעיל‪,‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ייקבע מחירה לפי מאגר המחירים לבניה בהוצאת "דקל" במהדורה האחרונה‬
‫לפני הביצוע בפועל של העבודה‪ ,‬והפחתה של ‪ .10%‬לא תופעל כל תוספת עבור "אזור"‪.‬‬
‫עבודה נוספת שלדעת המפקח אי‪-‬אפשר לקבוע את מחירה לפי סעיפים קטנים‬
‫ד‪.‬‬
‫א' או ב' לעיל‪ ,‬תשולם לפי שעות העבודה אפקטיביות שהושקעו בביצוע העבודה‪,‬‬
‫על‪-‬פי מחירי היחידה לעבודות רג'י ולפי ערך החומרים שיאושר ע"י המפקח‬
‫ושהוכנסו לשימוש בתוספת אחוז של קבלן ראשי על פי הטבלה התואמת של‬
‫מחירון "דקל" או על‪-‬פי החוזה הממשלתי‪ ,‬הנמוך ביניהם‪ .‬אחוז זה יופעל על ערך‬
‫החומרים בלבד‪.‬‬
‫על הקבלן להציג עלויות חומרים וציוד כפי שנרכשו בפועל ושהינם חלק ממרכיבי‬
‫העבודה הנדרשת‪ .‬אסמכתאות לכך חייבות להיות חשבוניות מס של הספקים מהם הם‬
‫נרכשו‪.‬‬
‫‪ 00.16‬תגבור קצב העבודה‬
‫כאשר המפקח יראה כי קצב הביצוע אינו מספיק כדי לעמוד בלוח הזמנים‪,‬הוא יוכל‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫ע"י הוראה בכתב‪ ,‬להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י ‪:‬‬
‫‬
‫הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגי לפי קביעת המפקח‪.‬‬
‫‬
‫תגבור צוות העובדים‪.‬‬
‫‬
‫עבודה בלילות וימי מנוחה‪ ,‬או בשעות ארוכות‪.‬‬
‫‬
‫כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים המוקצבים‬
‫רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד‬
‫בלוח הזמנים‪ ,‬לרבות האמור לעיל‪ .‬הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין‪:‬‬
‫תגבור הציוד‪ ,‬תגבור כוח האדם‪ ,‬עבודה בשעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב‪.‬‬
‫במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות‪ ,‬שעות לילה ובימי מנוחה‪ ,‬יהיה על הקבלן‬
‫לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל‬
‫ובמיוחד לקבל אישור והנחיות של האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אם יהיה צורך‪ ,‬לדעת המפקח‪ ,‬בכל זמן שהוא‪ ,‬להחיש את קצב ביצוע העבודה כפי‬
‫שנקבע תחילה בלוח הזמנים‪ ,‬יפנה המפקח בכתב אל הקבלן‪ ,‬והקבלן מתחייב לעשות‬
‫כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה כמבוקש ע"י המפקח‪ .‬כן מתחייב הקבלן למלא‬
‫אחר כל הוראות המפקח לצורך זה‪ ,‬בנוגע לשעות עבודה‪ ,‬ימי העבודה ושיטות העבודה‪.‬‬
‫‪ 00.17‬דרישות איכות הסביבה‬
‫בנושא מניעת רעש יתחייב הקבלן המבצע להבטיח עמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעים )רעש‬
‫בלתי סביר מציוד בניה(התשל"ט ‪ .1979‬לצורך כך ישתמש הקבלן בציוד תקני בלבד‪.‬‬
‫הקבלן המבצע יתחייב גם להבטיח עמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(‬
‫התשמ"ג ‪.1993‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יתחייב הקבלן המבצע להבטיח עמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(‬
‫התש"ן ‪ 1990‬ולא לגרום ל"רעש בלתי סביר" כמוגדר בתקנות בשעות היום והלילה‪.‬‬
‫‪ 00.18‬ביטחון‬
‫הקבלן יאשר מראש את רשימת כל העובדים מטעמו בפרויקט‪,‬אצל מנהל יחידת הביטחון‬
‫באוניברסיטה‪ ,‬לצורך כך יגיש הקבלן מראש רשימת עובדים כולל צילומים של ת‪.‬ז‪.‬‬
‫אין להלין עובדים בתחום הפרויקט‪.‬‬
‫‪00.19‬‬
‫צוות הקבלן‬
‫‪-‬‬
‫הקבלן מתחייב להעסיק באתר מנהל פרוייקט ומנהל עבודה מטעמו‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מנהל עבודה חייב להיות בעל נסיון של ‪ 5‬שנים לפחות ‪.‬‬
‫מנהל פרוייקט חייב להיות בעל נסיון של ‪ 3‬שנים לפחות‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ביצוע עבודות באתר – יבוצעו רק בנוכחות מנהל עבודה‪ .‬לא יורשו עובדי הקבלן לבצע כל‬
‫עבודות ללא נוכחות מנהל העבודה‬
‫‪-‬‬
‫מנהל הפרוייקט מטעם קבלן חייב להיות באתר בעת ביצוע בדיקות ע"י המזמין ‪,‬המתכנן‬
‫והמפקח ‪ ,‬ולנהל את עבודות התאום ואישור חומרים בדיונים עם המתכנן‪.‬‬
‫‪ 00.20‬בטיחות באתר‬
‫הקבלן אחראי לקיום כללי הבטיחות והוראות כל חוק כנדרש‪ .‬הקבלן ימנה את אחראי‬
‫‬‫מנוסה ובעל הכשרה או את מנהל העבודה כאחראי‪/‬ממונה על הבטיחות‪ ,‬ישלח את‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫טופס המינוי למשרד העבודה ויוודא קבלת אישורו‪.‬‬
‫הקבלן יוודא כי מי שמונה על‪-‬ידו להיות אחראי על הבטיחות‪ ,‬מאושר ע"י משרד‬
‫העבודה‪ ,‬מכיר את כל הכללים והחוקים הנוגעים לנושא והוא מתעדכן מפעם לפעם‬
‫בהוראות והנחיות חדשות‪.‬‬
‫האחראי לבטיחות ימצא באתר במשך כל זמן הביצוע ויוודא באופן שוטף קיום כללי‬
‫הבטיחות ע"י כל אחד מהפועלים ‪ ,‬קבלני המשנה הפועלים באתר וקבלנים ממונים‬
‫אחרים אשר עובדים מטעם המזמין‪ ,‬בנוסף באתר יפעלו ע"פ החלטת המנהל עובדי‬
‫מכון אשר מונו לבצע עבודות שונות‪ ,‬על אחראי הבטיחות לדאוג לציוד תקין ולהדריך‬
‫את כל העובדים והאורחים באתר‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫הנחיה או הוראה של המפקח‪ ,‬או אישור של המפקח לאמצעים הננקטים‪ ,‬או לפיגומים‪,‬‬
‫‬‫או לשיטת עבודה‪ ,‬אין בה כדי להפחית מאחריותו הבלעדית של הקבלן לנושא‬
‫הבטיחות‪.‬‬
‫‪ 00.21‬תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות‪ ,‬חוקים ואישורים‬
‫הקבלן ימלא בדייקנות את הוראות כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניות‬
‫שנקבעו ע"י הרשויות בקשר לביצוע העבודות‪ ,‬לחוק התכנון והבניה לבטיחות הפועלים‬
‫ולהוראות כל דין‪.‬‬
‫לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן על‪-‬סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל וכן לא‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫תינתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור שנגרם על‪-‬ידו מפאת אי‪-‬מילוין של ההוראות‬
‫והתקנות הנ"ל‪.‬‬
‫העבודה תבוצע ע"פ כל דין בהתאם לחוקים ותקנות של ממשלת ישראל‪,‬הרשות‬
‫המקומית ורשויות מוסמכות אחרות‬
‫‪-‬‬
‫על הקבלן לדאוג בעצמו‪ ,‬לקבלת כל האישורים הקשורים לביצוע ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 00.22‬ציוד מכני‬
‫המכונות‪ ,‬המכשירים וכל ציוד אחר אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודות‪,‬‬
‫יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של המפרט לגבי טיבו ואיכותה‬
‫של העבודה‪ .‬הציוד יסופק ויתוחזק במצב תקין וסדיר‪ .‬יש להבטיח את הימצאותם של‬
‫חלקי חילוף או ציוד רזרבי למקרה של תקלות טכניות‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫כל ציוד חשמלי דורש אישור חשמלאי‪.‬‬
‫ציוד אשר לדעתו של המפקח אין בו כדי להבטיח את העבודה עפ"י דרישות המפרט‪ ,‬או‬
‫קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע‪ ,‬או שאינו נמצא במצב טכני תקין ‪-‬‬
‫יסלקו הקבלן מן האתר ויביא במקומו ציוד אחר המתאים לדרישות‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫כל ציוד יהיה בעל אישור תקינות ורישוי כנדרש‬
‫‪ 00.23‬תוכניות עדות ותיק מתקן‬
‫עם סיום העבודה ימסור הקבלן את המבנה ‪ ,‬חלקיו ומערכותיו ‪ ,‬ואת המסמכים ותכניות העדות‬
‫הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬בסיום העבודה יקבל הקבלן מהמתכנן דיסקט ועליו התכנון המקורי בתוכנת אוטוקד‬
‫‪ .26‬הקבלן יבצע את כל התיקונים ע"ג הדיסקט ‪ ,‬ימסור למזמין ‪ 4‬סטים של תוכנית‬
‫ודיסקט ‪ .AS – MADE‬עבודות העדכון והעתקות יבוצעו ע"ח הקבלן וכלולים במחיר‬
‫הכולל של המתקן‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוראות הפעלה ואחזקה לרבות טבלת תקלות ‪ ,‬הוראות לטיפול מונע ולאחזקה כפי‬
‫שנמסרו לו ע"י יצרן הציוד וכפי שהוכנו על ידו לצורך אחזקתה התקינה של המערכת‪.‬‬
‫ג‪ .‬רשימת חלקי חילוף כולל מספרים קטלוגים‪ ,‬שם וכתובת היצרן על כל חלקיו‪.‬‬
‫ד‪ .‬קטלוג של הציוד אשר סופק ‪ ,‬כולל מפרטי התקנה ואחזקה ‪.‬‬
‫ה‪ .‬רשימת הציוד המותקן בה יצויין מספרו הקטלוגי של כל פרט בצד מספרו‬
‫הסידורי במערכת ופרטי הפעלתו‪ .‬קבלת המבנה מותנית בין היתר בביצועו‬
‫של סעיף זה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ 00.24‬קבלני משנה‬
‫א‪.‬‬
‫על הקבלן לקבל את אישור המזמין מראש‪ ,‬לפני תחילת העבודה‪ ,‬לגבי‬
‫כל קבלן משנה מטעמו‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן ידרש לאשר מראש את קבלני המשנה אצל המזמין ומודגש בזאת כי‬
‫סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית‪ ,‬לאשר ו‪/‬או לא לאשר‪ ,‬כל קבלן משנה‬
‫ו‪/‬או יצרן ו‪/‬או ספק שיוגשו לאישורו‪ .‬בשום מקרה לא תהיה לקבלן עילה‬
‫לדרישות כספיות כלשהן ו‪/‬או לדרישות להארכת תקופת הביצוע או אחרות‬
‫בשל עמדת המזמין לגבי קבלן‪/‬ני משנה‪ ,‬כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ 00.25‬אופני מדידה מיוחדים‬
‫כל האמור במסמך ג'‪ 1‬כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד‪ ,‬אלא‬
‫אם כן צוין במפורש בכ"כ‪.‬‬
‫‪ 00.26‬העבודה תבוצע בהתאם למפרט הבינמשרדי )ספר כחול( במתכונתו העדכנית לרבות אופני תשלום‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ג'‪2‬‬
‫מפרט טכני מיוחד‬
‫‪26‬‬
‫הנחיות כלליות‬
‫‪ .1‬על הקבלן להכין תכנית עבודה ולוח זמנים מפורט‪ ,‬מתואם ומאושר ע"י מנהל הפרויקט‪ ,‬חברת חשמל‪,‬‬
‫בזק וכל גורם אחר הנדרש לכך‪ .‬תכניות לסגירת קטעי דרך וגישה לאתר יקבלו את דרישות המשטרה‬
‫והרשות המקומית‪ .‬לוח הזמנים ותכניות העבודה יאושרו ע" בא כח המזמין ויהוו חלק בלתי נפרד‬
‫מהחוזה ‪.‬‬
‫‪ .2‬בכל מקום שנדרש או שידרש ע"י המשטרה או משרד העבודה או הרשות המקומית ‪ -‬יספק הקבלן‬
‫יציב ויחזיק במצב תקין שלטים‪ ,‬תמרורי אזהרה‪ ,‬הוריה ומודיעין‪ ,‬תאורה‪ ,‬אורות מהבהבים‪,‬‬
‫ואביזרים אחרים לבטיחות הציבור‪ ,‬נוחיותו והכוונתו‪.‬‬
‫כל האביזרים הנ"ל יתאימו לדרישות "מקום תמרורים בעבודה" של משרד העבודה‪.‬‬
‫עלות כל האמצעים הנ"ל תכלל במחירי היחידה ולא תשולם בנפרד‪.‬‬
‫‪ .3‬על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לשמור על קוי התשתית התת קרקעיות בתחום‬
‫העבודה ובסמוך לה ‪ ,‬בין אם צוינו על גבי התכניות ובין אם נתגלו במהלך העבודה ‪ .‬כל נזק שיגרם‬
‫לקו כלשהו‪ ,‬יתוקן ע"י הקבלן ללא דחוי ועל חשבונו הבלעדי ‪ ,‬והוא לא יוכל לבוא בכל תביעות או‬
‫טענות בקשר לכך ‪.‬‬
‫‪ .4‬לצורך מכרז זה רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תנאי המקום‪ ,‬טיב הקרקע ‪ ,‬מערכות‬
‫התשתית‪ ,‬הצמחיה וכו'‪ ,‬וביסס הצעתו בהתאם לתנאי העבודה הקיימים באתר‪ ,‬באופן שנכללו‬
‫במחירי היחידה‪ .‬הקבלן לקח בחשבון בהגשת הצעתו שבגבולות העבודות בתים מאוכלסים‪.‬‬
‫על הקבלן לדאוג במסגרת עבודתו לשמור על תקינות הגדרות ולשמור שלא ייגרם נזק לגדרות ו‪/‬או למבנים עקב‬
‫עבודתו‪.‬‬
‫‪ .5‬קבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוען של כל העבודות וכל ההוראות שפורטו בסעיפים ‪1-4‬‬
‫לעיל עם כל הקשיים והמגבלות הכרוכים בכך ‪ -‬לרבות סלילת דרך זמנית במידה ותדרש‪ ,‬תיקון נזקים‬
‫במידה ונגרמו עקב עבודתו‪ ,‬סילוק מים מכל מקום שהוא בגבולות האתר ותמורתן תיחשב כאילו‬
‫כללה המחיר העבודה כולה ‪.‬‬
‫‪ .6‬כל מקום שצוין "פנוי החומר למקום שיורה המפקח ‪ ,‬פנוי וסילוק עודפים ופסולת " ‪ -‬פירושם ‪:‬‬
‫הוצאה במשאיות אל מחוץ לשטח למקום שפיכה מאושר ע"י המפקח והרשות המקומית לכל מרחק‬
‫שיידרש‪ .‬כולל פזור החומר בשכבות‪ ,‬לפי הוראת המפקח למעט פסולת ביתית שתסולק למקום שפיכה מאושר‬
‫לפסולת מסוג זה בכל מרחק שהוא‪ .‬תשלום אגרת פסולת‪ ,‬במידה ויידרש‪ ,‬כלול במחיר‬
‫היחידה מסגרת כתב הכמויות ולא ישולם בנפרד‪.‬‬
‫‪ .7‬יש לראות את ההרחבות בפרק ב' להלן כהשלמה למפרט הכללי‪ ,‬לכתב הכמויות ולתכניות העבודה ‪-‬‬
‫ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את בטויה הנוסף‬
‫בהרחבות שלהלן ‪.‬‬
‫‪ .8‬מחירי היחידה כוללים גם ביצוע במקומות צרים ובסמוך לשוחות תוך שימוש בכל האמצעים‬
‫כולל גם עבודות ידיים וכל שאר האמצעים‪ ,‬העבודות והחומרים הדרושים לביצוע מושלם‬
‫של העבודות המפורטות במפרט ובכתב הכמויות ‪ .‬אספקת המים על חשבון הקבלן ‪.‬‬
‫‪ .9‬מחירי היחידה כוללים ביצוע העבודה בשעות מקובלות ככל שיידרש על פי הנחיות המפקח ולא ישולם עבורן‬
‫בנפרד‪ .‬למען הסר ספק הקבלן אינו רשאי לעבודה בשעות חשיכה בשום תנאי‪.‬‬
‫‪ .10‬הציוד המכני יהיה מסוג חדיש המתאים לביצוע העבודות‪ .‬על הקבלן לקבל מראש אישור המפקח‬
‫לסוג הציוד המכני ‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ .11‬בכל מקום שלא צוין אחרת כוללים סעיפי העבודה במפרט ובכתב הכמויות גם אספקה והתקנה‪.‬‬
‫‪ .12‬הצעת הקבלן כוללת גם את כל מרכיבי העבודה בין שנכללו במפורש במפרט‪ ,‬בכתב הכמויות‬
‫ובתוכניות ובין שנדרשים לביצוע מושלם של העבודות ולא צוינו במפורש‪ .‬כל נושא ומרכיב עבודה‬
‫שאינו מהווה סעיף נפרד למדידה בכתב הכמויות כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד‪.‬‬
‫‪ .13‬באתר יופעל מכון בדיקה שימונה על ידי המזמין‪ .‬בחלק מהעבודה תופעל מעבדת שדה‪ .‬בשאר‬
‫העבודות הבודק יגיע לפי קריאה‪ .‬באחריות הקבלן לזמן את נציג המכון‪ .‬החלטה בנושא סוג החומר‬
‫ו‪/‬או סוג הפסולת תיהיה באחריות נציג המכון בלבד‪.‬‬
‫ב‪ .‬השלמה והרחבה לכתב הכמויות‬
‫‪40.6.0350‬‬
‫ריצוף באבנים משתלבות‬
‫ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות מטיפוסים שונים‪ ,‬על פי כתב הכמויות‪.‬‬
‫בעובי בהתאם לכתב הכמויות שכבה אחת גמר חלק בגוונים שונים בהתאם לפרטים‬
‫והתכניות ועפ"י המפרט הכללי סעיף ‪ .400832‬יימדד לתשלום בשטח נטו מ"ר של‬
‫הריצוף לא כולל גומות לעצים‪,‬חגורות ואבני שפה למיניהן‪ .‬העבודה כוללת גם‪ :‬חול‬
‫דיונות בעובי ‪ 4‬ס"מ‪ ,‬וכל הגימורים והחיתוכים הנדרשים לביצוע מושלם של העבודה‪.‬‬
‫החיתוך יעשה במשור חשמלי‪.‬‬
‫לא יותר שמוש בגליוטינה‪.‬השלמת המשטח המרוצף בסמוך לתאים עגולים תעשה‬
‫באישור המפקח בבטון ב‪ 30 -‬בגוון הריצוף לפי הפרטים והתכניות‪ .‬כל הגימורים‬
‫האחרים לאבני שפה‪ ,‬גומות עצים וכו' יהיו באבנים מנוסרות בלבד‪.‬צורת סידור הריצוף‬
‫והצבעים בהתאם לתכניות‪ .‬המזמין רשאי להורות על כל שינוי שהוא בפרטי הריצוף‪,‬‬
‫בסידור האבנים‪ ,‬בצורת הערוגות‪ ,‬בהתאמת המידות ובגוונים‪ .‬כל השינויים הנ"ל וכל‬
‫השינויים הנדרשים במהלך ביצוע העבודה כלולים במחירי היחידה ולא ישולמו בנפרד‬
‫ולא יהוו עילה לשינוי מחירי היחידה‪.‬‬
‫‪40.6.015‬‬
‫קירות תמך‬
‫קירות תמך מבטון מזיין עם חיפוי אבן דוגמת קיים‪ .‬כולל יסוד‪ ,‬עבודות עפר‪ ,‬זיון הקיר‬
‫וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות‪ .‬גובה הקיר עד‬
‫‪ 120‬ס"מ ממפלס קרקע סופי ‪ /‬מדרכה‪.‬‬
‫ימדד לתשלום לפי נפח מ"ק‪.‬‬
‫‪40.6.165‬‬
‫אבני שפה טרומית‬
‫אבן שפה מבטון ברוחב ‪ 17‬ס"מ בגובה ‪ 25‬ס"מ על יסוד ומשענת בטון ב‪ 20 -‬בהתאם‬
‫לפרטים והתכניות כולל גם אבן שפה מונמכת‪ .‬בעקומות יותקנו אבני שפה באורך חצי‬
‫ורבע מטר מיוצר חרושתי‪ .‬בפינות המפגש בין אבני השפה תותקן אבן שפה מעוגלת ברדיוס‬
‫‪ 50‬ס"מ מיצור חרושתי‪ .‬אבן השפה כדוגמת אקרשטיין מס' קטלוגי ‪ 2110‬או שווה ערך וטיב‪.‬‬
‫יימדד לתשלום לפי אורך מ"א‪ ,‬מחיר היחידה כולל גם את כל סוגי האבן כנ"ל‪.‬‬
‫‪40.6.570‬‬
‫אבן שפה גננית‬
‫אבן שפה גננית ברוחב ‪ 10‬ס"מ ובגובה ‪ 20‬ס"מ על יסוד ומשענת בטון ב‪ 20 -‬כולל גם‬
‫חיתוך אלכסוני של האבנים במסור מכני למידות כנדרש בהתאם לפרטים ולתכניות‪.‬‬
‫כולל גם אבני גן לגומות לעצים‪.‬‬
‫ימדד לתשלום לפי אורך מ‪.‬א‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪51.1.900‬‬
‫פירוק כבישים ומדרכות‬
‫פירוק וסילוק מסעות כבישים ומדרכות על כל שכבותיהם לעומק עד ‪ 60‬ס"מ כולל גם‬
‫פירוק וסילוק אבני שפה‪ ,‬גדרות‪ ,‬קירות גדר חיה וצמחיה וכל אלמנט אחר המצוי בתחום‬
‫הנועד לפירוק‪ .‬הסילוק לכל מרחק שהוא למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית‪.‬‬
‫אלמנטים שימצאו ע"י המפקח כראויים לשימוש חוזר‪ ,‬יובלו ויאוחסנו במחסני המועצה‬
‫המקומית‪ .‬יימדד לתשלום לפי ש‬
‫‪ 51.1.050‬פירוק תמרורים וסילוק‬
‫פירוק תמרורים כולל פירוק היסוד ותיקון פני השטח‪.‬‬
‫יימדד לתשלום לפי יחידות‪.‬‬
‫‪51.1.030‬‬
‫פירוק אבן שפה‬
‫פירוק אבן שפה כולל פירוק היסוד והעברת הפסולת למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית‪.‬‬
‫יימדד לפי אורך מ"א‪.‬‬
‫‪ 51.1.005‬ניקוי פסולת‬
‫ניקוי פסולת בכל סוג בשטח האתר העבודה‪.‬‬
‫יימדד לתשלום לפי מחיר קומפט‪.‬‬
‫‪ 51.02.005‬יישור והידוק שטחים‬
‫‪ 51.02.450‬יישור והידוק שתית "צורת דרך" יבוצע בכל תחום הנועד לכיסוי במצע ‪ ,‬לדיוק‬
‫‪ 0 + 1‬ס"מ בהדוק מבוקר לצפיפות ‪ 95%‬מוד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ו‪ .‬כולל גם תנועת קרקע‬‫לישור ‪:‬‬
‫חפירה ומילוי בעובי עד ‪ 20‬ס"מ ‪.‬‬
‫יימדד לתשלום לפי שטח מ"ר‪.‬‬
‫‪ 51.3.311‬מצע סוג א'‬
‫מצע סוג א' לכבישים ומדרכות‪ ,‬יהיה מאבן מחצבה גרוס‪ ,‬מדורג ומנופה בהתאם למפרט הכללי‬
‫סעיף ‪ .510322‬המצע יבוצע בשכבות בהתאם לתכניות והחתכים‪ ,‬דרגת הצפיפות תיהיה‬
‫לפחות ‪ 100 %‬מוד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ו‬
‫יימדד לתשלום לפי נפח )מ"ק( ‪.‬‬
‫‪ 51.4.360‬ציפוי יסוד ‪PCE‬‬
‫ציפוי יסוד ייעשה מתחליב ביטומן )ללא דילול( שתכונותיו תתאמנה למפורט‬
‫בתקן ת"י ‪/161‬חלק ‪/2‬טבלה מס' ‪.3‬‬
‫כמות הציפוי תהיה ‪ 1.0‬ליטר למ"ר‪ .‬ציפוי בתחליבים אניוניים ירוסס לפחות יומיים אך לא יותר‬
‫משבוע לפני ריבוד בשכבת אספלט‪ ,‬ציפוי בתחליבים קטיוניים ירוסס לפחות שלוש שעות אך לא‬
‫יותר משבוע לפני ריבוד בשכבת אספלט‪.‬‬
‫בחודשי הקיץ ניתן לצמצם‪ ,‬באישור מנהל הפרויקט מראש ובכתב‪ ,‬את משך הזמן המזערי בין‬
‫ריסוס הציפוי לבין הריבוד בשכבת אספלט לפחות מיום לגבי תחליבים אניוניים ולפחות משעה‬
‫לגבי תחליבים קטיוניים‪.‬‬
‫‪51.4.035‬‬
‫שכבה נושאת מאספלט בעובי ‪ 5‬ס"מ‬
‫שכבת בטון אספלט נושאת בעובי ‪ 5‬ס"ס בהתאם למפרט הכללי פרק ‪) 51.12‬מהדורה יולי ‪.(2011‬‬
‫ האגרגטים לפי הדרישות המפורטות בסעיף ‪ 51.12.05‬לסוג א'‬‫ דרוג האגרגטים לפי סעיף ‪ 51.12.05‬לשכבה מקשרת "‪.+3/4‬‬‫‪ -‬ביטומן מסוג ‪.PG – 70‬‬
‫‪29‬‬
‫ יימדד לתשלום לפי שטח מ"ר‪.‬‬‫‪ 51.4.370‬ציפוי מאחה ‪TCE‬‬
‫ הציפוי המאחה ייעשה מתחליב ביטומן מהיר שבירה‪ .‬התחליב יהיה מאחד הסוגים‬‫המפורטים בתקן ת"י ‪/161‬חלק ‪/2‬טבלה מספר ‪.3‬‬
‫ רוחב הציפוי יהיה כרוחב השכבה האספלטית שמעליו‪ ,‬בתוספת של ‪ 20‬ס"מ לפחות מכל‬‫צד )במידה ורוחב השכבה אינו תחום על ידי אבני שפה וכד'(‪.‬‬
‫ הציפוי יבוצע ‪ 24‬שעות )בדרך כלל באותו יום( לפני ריבוד השכבה האספלטית‪.‬‬‫שכבת האספלט תרובד לאחר התנדפות המים מהתחליב והתייבשות השטח‪ ,‬אך לא לפני‬
‫שהציפוי שינה צבעו מחום לשחור‪.‬‬
‫‪ -‬הציפוי ירוסס על גבי שטח המיועד לכיסוי בתערובת במהלך יום עבודה אחד לכל היותר‪.‬‬
‫‪51.9‬‬
‫תמרורים צביעה ואביזרי דרך‬
‫יהיו כמפורט בסעיפים ‪51067, 51068‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫‪51.9.010‬‬
‫‪51.9.015‬‬
‫תמרור קבוע מסוג עירוני‬
‫תמרורים‬
‫התמרורים ואופן הצבתם יעמדו בדרישות משרד התחבורה‪.‬‬
‫עמודים לתמרורים או שלטים‬
‫לוחות התמרור יותקנו על עמודים לפי תקן הספקה ‪ . 2247‬עמודי התמרורים יהיו‬
‫מצינורות פלדה מקוטר "‪ , 2‬עובי דופן ‪ 3.2‬מ"מ חדשים וללא פגמים ויקבעו בתוך יסוד‬
‫בטון ב‪ 15 -‬במידות ‪ 35 x 50 x 50‬ס"מ ‪ ,‬מחוזקים בברזל עוגן ‪ .‬תחתית היסוד תהיה‬
‫בעומק ‪ 60‬ס"מ לפחות מפני השוליים ‪ .‬העמוד יהא ללא כיפה ופניו )מקום חתך הצינור(‬
‫יהיו מגולוונים ‪ .‬העמוד יהיה מפלדה מגולוונת מבפנים ומבחוץ ‪ .‬יחידת המידה תכלול‬
‫אספקה ‪ ,‬הובלה ‪ ,‬חפירת היסוד ויציקת הבטון התקנת העמוד ביסוד הבטון ‪ .‬העמודים‬
‫יהיו משני סוגים ‪ :‬גבוהים יותקנו באופן שתחתית התמרור תהיה בגובה ‪ 2.2‬מ' מפני‬
‫המדרכה ‪ .‬נמוכים יותקנו באופן שתחתית התמרור תהיה בגובה ‪ 60‬ס"מ מפני המדרכה ‪.‬‬
‫תמרורים ושלטים‬
‫התמרורים והשלטים יהיו מחזירי אור מיצור חרושתי לפי ת"י מס' ‪. 2247‬‬
‫סוג התמרורים ומספרם בהתאם לתכנית ‪.‬‬
‫‪ 51.9.020‬צביעה על פני הדרך ועל אבני השפה‬
‫‪51.9.025‬‬
‫יבוצע לפי המפרט הכללי סעיף ‪.51077‬‬
‫‪.1 51.9.030‬‬
‫צורת הסימנים תהיה לפי המפורט בהנחיות לאופן הצבת‬
‫‪51.9.035‬‬
‫התמרורים‪ 51.9.450 ,‬פרק ד'‪ .‬רוחב הסימונים כמפורט בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪51.9.460‬‬
‫אבני שפה צבעוני בשחור לבן או אדום לבן לסירוגין‪ ,‬באורך‬
‫‪51.9.470‬‬
‫קטעים של ‪ 1.0‬מ'‪.‬‬
‫‪51.9.480‬‬
‫‪.2‬‬
‫הצבע יהיה מיוחד לסימון כבישים ויתאים לנדרש בת"י ‪" 935‬צבעים לסימון‬
‫דרכים"‪ .‬הגוון יהיה לבן‪ ,‬אדום‪ ,‬צהוב או שחור לפי הצורך‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הכנת פני הכביש וצביעתו יעשו כמפורט במפרט הכללי )עפ"י ת"י ‪.(934‬‬
‫העבודות תבוצענה בריסוס‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫המחיר כולל אספקת הצבע‪ ,‬הכנת הכביש‪ ,‬מדידה וביצוע הצביעה‪ ,‬יחידת‬
‫התשלום תהיה מ‪.‬א‪ .‬צבע נטו‪ ,‬בהתאם לרוחב שבוצע‪ .‬סימון ד ‪ 14 -‬יימדד לפי‬
‫מ"ר צבע נטו ללא רווחים‪ .‬חיצים ימדדו לפי יחידה הכל כמפורט בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ד‬
‫כתב כמויות‬
‫‪31‬‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ה‬
‫רשימת תכניות‬
‫רשימת תכניות‬
‫מספר תכנית‬
‫שם תכנית‬
‫קנה מידה‬
‫מהדורה‬
‫‪534-103‬‬
‫תנוחה‬
‫‪1:250‬‬
‫‪0‬‬
‫‪534-200‬‬
‫פרטים‬
‫שונים‬
‫‪1‬‬
‫‪534-201‬‬
‫חתכים לרוחב גל' ‪1‬‬
‫‪1:200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪534-202‬‬
‫חתכים לרוחב גל' ‪2‬‬
‫‪1:200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪534-203‬‬
‫חתכים לרוחב גל' ‪3‬‬
‫‪1:200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪534-405‬‬
‫הסדרי תנועה‬
‫‪1:500‬‬
‫‪0‬‬
‫‪32‬‬
‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ו'‬
‫נספח הנחיות בטיחות ‪ +‬הנחיות בטחון‬
‫‪33‬‬
‫עודכן ‪ 4 -‬יולי‪2011 ,‬‬
‫נספח ביטחון ‪ -‬לקבלנים‬
‫פרטי הקבלן‪:‬‬
‫שם משפחה ‪ +‬פרטי‬
‫טלפונים‪:‬‬
‫חברה‬
‫תקופת העסקה‪:‬‬
‫מתאריך‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫סלולארי‬
‫שם חברה‬
‫פקס‬
‫כתובת חברה‬
‫עד תאריך‪:‬‬
‫פרויקט‬
‫התחייבות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫הנני מתחייב להישמע להוראות עובדי מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן גוריון כל עוד אני‬
‫נמצא בשטח האוניברסיטה ו‪/‬או מבצע עבודה עבורה‪.‬‬
‫הנני מתחייב לנהוג בהתאם לנוהלי הביטחון של האוניברסיטה כפי שיקבע מעת לעת ושיועברו‬
‫לידיעתי‪.‬‬
‫הנני מתחייב להגיע למחלקת הביטחון לקבלת תדריך ביטחון טרום תחילת עבודתי‪.‬‬
‫הנני מתחייב להעביר הנחייה זו לכל עובד שלי או מי מטעמי אשר יגיע לשטח האוניברסיטה‪.‬‬
‫הפרה של התחייבות זו על ידי מי מעובדי ו‪/‬או מי מטעמי תחשב הפרה של התחייבותי בהתאם‬
‫לנספח זה‪.‬‬
‫הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר‪ ,‬בשטח מתקני אוניברסיטת בן‪-‬גוריון ובפרויקטים‬
‫הנעשים מטעמה‪.‬‬
‫הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪) ,‬מהרשות הפלסטינית ו‪/‬או‬
‫ממדינות זרות אחרות(‪ ,‬ללא יידוע מוקדם של לפחות ‪ 10‬ימים מראש למחלקת הביטחון‬
‫וקבלת אישור בכתב לכך‪.‬‬
‫הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪) ,‬מהרשות הפלסטינית ו‪/‬או‬
‫ממדינות זרות אחרות(‪ ,‬השוהים בארץ שלא כחוק‪.‬‬
‫במידה והעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪ ,‬אני מתחייב כי לכל אחד מהם יהיה‬
‫היתר עבודה אישי כנדרש בחוק בתוקף ולענף הספציפי בו יועסק‪.‬‬
‫לא יינתנו אישורי כניסה לרכבים מהרשות הפלסטינית למתקני אוניברסיטת בן גוריון‪.‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪2‬‬
‫הגבלות‬
‫‪ .1‬לא יונפקו אישורי כניסה לרכבים לקמפוס אלא על פי המפורט מטה‪ ,‬באישור מחלקת הביטחון‬
‫ובתנאי שיחנו בתוך שטח אתר הבנייה‪:‬‬
‫א‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה קבועים לניהול הפרויקט‪.‬‬
‫ב‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה קבועים לקבלן הראשי‪.‬‬
‫ג‪ .‬יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה‪.‬‬
‫ד‪ .‬תקופת האישורים הקבועים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי ‪.‬צורך‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימה על נספח זה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪ .3‬רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקת‪/‬טעינת ציוד בלבד וזאת לאחר שהוסדר‬
‫להם אישור כניסה יומי חד פעמי על ידי נציג אגף פיתוח ולוגיסטיקה‪.‬‬
‫‪ .4‬עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תווית חנייה לחניית מרכז הספורט‪ ,‬תוקף התו לשנה‬
‫בלבד‪ ,‬עלות התו תפורסם בתחילת כל שנה וצפויה לשינוי בהתאם להחלטת הנהלת‬
‫האוניברסיטה‪.‬‬
‫חתימת הקבלן‬
‫תאריך‬
‫לשימוש פנימי ‪ -‬העתק של מסמך זה ישלח למחלקת הביטחון בפקס ‪.08-6472911‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫פרסלר נפתלי‬
‫רמ"ד אבטחה פיזית‪.‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪2‬‬
‫‪35‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב ‪56‬‬
‫הבטיחות‬
‫על‬
‫הממונה‬
‫הקריה החדשה בניין ‪ 34‬חדר ‪112‬‬
‫טלפון ‪ 6461550‬פקס‪6472959 :‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 653 .‬מיקוד ‪ 84105‬באר שבע‬
‫‪1‬‬
‫כו' בסיון תשנ"ט‬
‫‪10.6.99‬‬
‫לכבוד‬
‫נספח להזמנת עבודה‬
‫_____________________‬
‫_____________________‬
‫הוראות בטיחות לקבלני חוץ‬
‫מבוא‪:‬‬
‫‪ .1‬דרישות הבטיחות המובאות להלן מחייבות את הקבלן‪ ,‬עובדיו ואת קבלני‬
‫המשנה שלו‪ ,‬וכן את ספקיו המבצעים את העבודה באתר כל עוד העבודה‬
‫לא נמסרה למזמין לשביעות רצונו‪.‬‬
‫דרישות בטיחות אלו מתיחסות לעובדים‪ ,‬לשיטות עבודה ודרכי ביצועה‪,‬‬
‫לציוד העבודה ולחומרים‪ ,‬כולל פסולת‪.‬‬
‫‪ .2‬דרישות בטיחות הנ"ל הינן בנוסף להוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות‬
‫בעבודות בניה והקבלן יבטיח קיום תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(;‬
‫עובדי הקבלן ימלאו אחרי הוראות החוקים והתקנות בקפדנות מוחלטת‪.‬‬
‫הקבלן ירשם במשרד העבודה ‪ -‬מחלקת הפיקוח על העבודה כמבצע‬
‫עבודות בניה‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫‪ .3‬כל העבודות תבוצענה בפיקוחו הישיר של מנהל עבודה בעל נסיון רב‬
‫שימצא במקום העבודה במשך כל זמן ביצוע העבודה‪ ,‬שמו‪ ,‬כתובתו ומס’ ‪2021/2012‬‬
‫הטלפון ירשמו על שלט נראה לעין במקום העבודה‪.‬‬
‫‪ .4‬אין להשאיר בגמר יום עבודה סולמות עומדים‪ .‬הקבלן או ב"כ יבטיח את‬
‫השכבתם במקום נעול‪ ,‬או נעילתם בשרשרת ומנעול‪ ,‬או שיגדר את‬
‫הגישה אליהם‪.‬‬
‫‪ .5‬הקבלן ידאג לאחסנת כל החומרים הרחק ממעברים ולסידורם הבטוח‬
‫אשר ימנע את התמוטטות ערימותיהם וגידורם למניעת גישה אליהם‪.‬‬
‫אין לנסר לוחות וצינורות אסבסט בשטחי האוניברסיטה!‬
‫עבודות חפירה‪:‬‬
‫‪ .6‬הקבלן יתקין גידור מסביב ומעברים מגודרים מעל לתעלות וחפירות בצורה‬
‫שתמנע נפילה אל תוך התעלה והחפירה‪.‬‬
‫‪ .7‬הקבלן יציג שלטי אזהרה מתאימים סביב לחפירות וליד מעברים וגידורים‪.‬‬
‫‪ .8‬הקבלן יבטיח את מניעת התמוטטותן של החפירות ע"י דפון מתאים‪.‬‬
‫הדפון יעשה בכל החפירות שעומקן עולה על ‪ 1.20‬מטר‪ .‬עשית הדפון‬
‫הינה חובה מוחלטת‪.‬‬
‫‪ .9‬הקבלן ינקוט באמצעים מתאימים לתמיכת המבנים שליד החפירות‪ ,‬באם‬
‫קיימת לגביהם סכנת התמוטטות‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ .10‬מנהל העבודה יבדוק כל בוקר‪ ,‬לפני התחלת העבודה או הלימודים )מה‬
‫שקודם( את יציבות החפירות‪ ,‬הגידורים והמעברים וידאג לתיקון מידי‬
‫לכל הליקויים שיתגלו‪ .‬מנהל העבודה יחזור ויבדוק את הנ"ל באם תחול‬
‫הפסקה בעבודה במשך היום‪ ,‬מסיבת מזג האויר‪.‬‬
‫‪ .11‬באם חלה הפסקה בעבודה תערך בדיקה שבועית )או פחות( למצב‬
‫החפירות‪ ,‬ע"י הקבלן‪ .‬תוצאות הבדיקות והתיקונים שנערכו ירשמו‬
‫בפנקס העבודה כחוק‪.‬‬
‫עבודות פיצוצים‪:‬‬
‫‪ .12‬השימוש בחומרי נפץ אסור בהחלט בשעות הלימודים‪ ,‬או בזמן שעובדי‬
‫האוניברסיטה המדעיים והטכניים נמצאים במבנים המרוחקים פחות‬
‫מ‪ -100‬מ' ממקום הפיצוץ‪ .‬המועד המדויק לעריכת הפיצוצים יקבע‬
‫בתאום עם הנהלת המוסד‪ ,‬ב"כ מחלקת אחזקה‪ ,‬מח' הבטחון‪,‬‬
‫יח' הבטיחות ודווח על כך ירשם בכתב‪.‬‬
‫‪ .13‬השימוש בחומרי נפץ יעשה בפיקוחו ובנוכחותו של "הממונה על פיצוצים"‬
‫שאושר לשם כך ע"י משרד העבודה‪.‬‬
‫‪ .14‬חומרי נפץ יובאו למקום בארגזים מאושרים ע"י משרד העבודה קרוב לשעת‬
‫הפיצוץ ויוחזקו במקום מיוחד‪ ,‬מרוחק ממעבר בני אדם‪ .‬הארגזים יהיו נעולים‬
‫ותחת שמירה מתמדת‪.‬‬
‫‪ .15‬אין לאחסן כל חומרי נפץ באתר‪ ,‬יש להביא אליו רק את הכמויות הדרושות‬
‫לאותו יום עצמו‪ .‬בתום יום העבודה יועברו עודפי חומרי הנפץ למקום שאושר‬
‫לשם כך ע"י משרד העבודה‪.‬‬
‫‪ .16‬הקבלן או ב"כ יבטיח את כיסויים של חורי טעינת חומרי הנפץ כך‪ ,‬כי ימנעו העפת‬
‫אבנים בזמן הפיצוץ במידה היכולה לסכן אדם או רכוש‪.‬‬
‫מכונות וציוד מבני אחר‬
‫‪ .17‬הקבלן יבטיח גידור מתאים של כל חלק מסוכן של המכונה‪ ,‬המתקן והכלי‪.‬‬
‫‪ .18‬הקבלן יבטיח כי לכל כלי טעון בדיקה של בודק מוסמך תהיה תעודה מתאימה‬
‫בעלת תוקף‪ ,‬שתוחזק בשטח העבודה‪.‬‬
‫‪ .19‬הקבלן ימנע העברת כלי הרמה עם זרועות מעל לשטחים בלתי מגודרים דרכם‬
‫עלולים בני אדם לעבור או להמצא‪.‬‬
‫‪ .20‬הקבלן ידאג לפירוק כל החוטים נושאי זרם חשמל שבתוך‪ ,‬מעל ומתחת לשטח‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‪ .21‬הקבלן יבטיח את נעילתם של הכלים בצורה שתמנע אפשרות הפעלתם ע"י‬
‫אדם בלתי מוסמך לכך‪ .‬השארתם אחרי שעות העבודה ובהפסקות במצב‬
‫אשר אינו עלול לסכן עובדים ועוברים‪.‬‬
‫‪ .22‬השימוש בעגורנים יעשה רק תחת השגחתו של מנהל עבודה מנוסה ועל ידי‬
‫מפעילים מנוסים ומאושרים ע"י משרד העבודה‪.‬‬
‫‪ .23‬הקבלן יבטיח כי מסילות העגורנים תהיינה יציבות ומאוזנות על מנת למנוע‬
‫שקיעות ונטיות של העגורן‪ .‬המסילות תונחנה על פני אדמה " טבעית"‬
‫ויציבה והן תגודרנה בפני התקרבות זרים‪.‬‬
‫‪ .24‬העבודה בעגורן תופסק בזמן סערת רוחות העלולה לסכן את יציבות העגורן‪.‬‬
‫‪ .25‬בעת הפסקת העבודה )מסיבת מזג אויר‪ ,‬או תום יום העבודה( יוצב העגורן‬
‫‪37‬‬
‫במקום בטוח ויעוגן בצורה שתמנע את התמוטטותו ואת הזזתו‪.‬‬
‫‪ .26‬הקבלן יבטיח כי כבלי החשמל המובילים זרם לעגורן יובטחו מפני פגיעה‬
‫"מכנית" מגופים עוברים‪ ,‬נופלים‪ ,‬בולטים וכו'‪.‬‬
‫‪ .27‬מפסיקי הזרם של העגורן וכן התקעים והשקעים יהיו סגורים בארונות מיוחדים‬
‫עבודות הריסה‪:‬‬
‫‪ .28‬כל עבודות ההריסה תבוצענה רק תחת השגחתו הישירה והרצופה של מנהל‬
‫עבודה המנוסה היטב בעבודות מסוג זה‪.‬‬
‫‪ .29‬שום עבודת הריסה לא תיעשה בזמן הלימודים או העבודה במוסד‪ ,‬אלא אם‬
‫גודרו שטחי ההריסה ע"י גידורים בגובה מתאים שימנעו נפילה של חלק‬
‫מההריסה מעבר לשטח המגודר‪.‬‬
‫‪ .30‬הקבלן יבטיח את המבנים או חלקיהם העומדים להריסה נגד התמוטטות‬
‫לפני‪ ,‬בזמן ואחרי ביצוע ההריסה‪.‬‬
‫‪ .31‬הקבלן יוודא באמצעות מחלקת האחזקה ובכתב כי כל חוטי החשמל במבנים‬
‫העומדים להריסה ינותקו לפני התחלת פעולות ההריסה וכן ינותקו כנ"ל כל‬
‫צנורות מי ביוב‪ ,‬גז וכו'‪.‬‬
‫‪ .32‬הקבלן או ב"כ יציג שלטי אזהרה מתאימים ליד מקומות טעוני הריסה והרוסים‪.‬‬
‫פיגומים‬
‫‪ .33‬הקבלן או ב"כ יבטיח כי הפיגומים יוקמו באתר בהתאם לחוק ע"י עובד מוסמך‬
‫לכך ויוחזקו היטב משך כל זמן קיומם‪.‬‬
‫‪ .34‬הקבלן יקים גידור מתאים מתחת לפיגומים או לידם‪ ,‬אשר ימנע בצורה יעילה‬
‫כל עליה או התקרבות לפיגום ע"י זרים‪.‬‬
‫גידורים‬
‫‪ .35‬כדי למנוע אפשרות פגיעה מנפילת חומרים מהפיגומים יתקין הקבלן גידור‬
‫מתאים מלוחות עץ מלאים במרחק ‪ 3‬מטר מהפיגום‪ .‬במקרה שאין זה בר ביצוע‪,‬‬
‫יש להתקין גגון ליד הפיגומים ברוחב ‪ 2‬מטר לפחות ובגובה ‪ 3‬מטר מהקרקע‪,‬‬
‫עליו ניצב הפיגום‪ .‬הגגון יעשה בשיפוע כלפי הפיגום ויגודר במעקה מלא בגובה‬
‫‪ 1‬מטר לפחות‪ .‬הגגון יבנה בצורה ובחוזק שימנע את התמוטותו מפגיעת גופים‬
‫נופלים‪.‬‬
‫‪ .36‬הקבלן יבטיח ויגדר את שטחי העבודה בצורה שתמנע גישה לכל איש מחוץ‬
‫לאלה העובדים באתר‪ ,‬על ידי גדר קשיחה‪ ,‬לוחות עץ או פח בגובה אדם‪.‬‬
‫‪ .37‬באם מקימים קומות נוספות או מבנים נוספים בבנין קיים‪ ,‬יקים הקבלן גידורים‬
‫על הקרקע מסביב לבנין הקיים כדי למנוע גישה ופגיעות מגופים נופלים מהבנין‪,‬‬
‫כנדרש בסעיף ‪ 35‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .38‬הגידורים או הגגות הנ"ל לא יוסרו אלא עם גמר הבניה או העדר כל אפשרות‬
‫של נפילת חומרים מהבנין‪ ,‬מהגובה‪.‬‬
‫‪ .39‬הגישות לחדרי המדרגות בבנין המוקם תצוידנה ע"י הקבלן בדלתות גידור‬
‫הסגורות בזמן העבודה ותינעלה בתום יום העבודה‪.‬‬
‫‪ .40‬חדרי המדרגות כנ"ל וכל המרפסות והפתחים בקירות הקומות השונות‪ ,‬יגודרו‬
‫ע"י הקבלן בגידורים מתאימים על ידו‪ ,‬מיד עם הקמתם‪.‬‬
‫‪ .41‬הקבלן יתקין כיסוי יציב ומתאים או גידור לחפירות או בורות או פתחים אחרים‬
‫‪38‬‬
‫בחוץ ובתוך הבנין שעומקם ‪ 0.2‬מטר או יותר‪ ,‬אשר ימנע נפילה לתוכם‪ .‬לקודחי‬
‫כלונסאות יתקין הקבלן מכסים מתאימים מיד עם גמר הקידוח‪.‬‬
‫פסולת‬
‫‪ .42‬אין לזרוק חומרים או פסולת ממפלס למפלס אחר‪ .‬הקבלן יבטיח למטרה זו‬
‫אמצעים מתאימים כגון‪ :‬מעליות או שקתות סגורות‪ .‬הגישה למעליות או‬
‫לשקתות תוגדר ע"י הקבלן בצורה שתמנע גישה אליהן לאנשים שאינם מוסמכים‬
‫לכך‪.‬‬
‫‪ .43‬אתר העבודה יהיה נקי מכל פסולת‪ ,‬מסמרים או כל מכשולים אחרים‪ .‬חוטי‬
‫הקשירה יקוצצו עד גובה של ‪ 2‬מטר וכל ברזל )או קרש( בולט יכופף )יחתך(‬
‫עד לגובה של ‪ 2‬מטר מעל פני הקרקע או המעבר‪.‬‬
‫‪ .44‬הקבלן ישתדל למנוע הווצרות אבק בשטח הבניה‪ ,‬הפסולת תרוכז במקום מגודר‬
‫או מיכל פסולת המונע פיזור ותסולק בהקדם‪.‬‬
‫מניעת שריפות‬
‫‪ .45‬הקבלן יתקין אמצעי כיבוי אש מתאימים באתר העבודה ויבטיח את הימצאותם‬
‫במקום של עובדים המאומנים בשימוש בציוד‪.‬‬
‫‪ .46‬הקבלן ינקט באמצעים מוגברים למניעת שריפות )גישה למיכל זפת חם ולמקומות‬
‫חימום זפת וכדו'(‪.‬‬
‫‪ .47‬חימום זפת יעשה במרחק של ‪ 6‬מטר לפחות מכל מעבר או מקום המצאותם‬
‫האפשרי של בני אדם‪ ,‬וכן מכל מקום בו נמצאים )מאוחסנים( חומרים דליקים‪.‬‬
‫‪ .48‬הקבלן יבטיח באמצעים יעילים ובטוחים למניעת גלישת זפת חם ממיכלו‪.‬‬
‫‪ .49‬חל איסור להבעיר אש באמצעות צמיגים‪.‬‬
‫‪ .50‬הקבלן יבטיח כי כל עבודות בחום‪ :‬ריתוך‪ ,‬חיתוך אוטוגן או חשמל יבוצעו אך‬
‫ורק ע"י רתכים מקצועיים בעלי נסיון‪.‬‬
‫לפני ובעת עבודות הריתוך‪ ,‬ישגיח הקבלן או מי שנתמנה על ידו לתפקיד זה‪,‬‬
‫כי שום חומר בעיר אשר בסביבה לא ידלק בעקבות פעולות ריתוך ומאידך‬
‫באם ידלק למרות אמצעי הבטיחות כאמור לעיל ידאג כי במקום יוחזק ציוד‬
‫כיבוי מספיק ומתאים‪ ,‬וימצא צוות מספק להפעלותו היעילה‪ ,‬ולכיבוי מלא‬
‫של האש‪.‬‬
‫‪ .51‬עבודות בחום בתוך מבנה קיים תעשנה בהתאם לנספח המצורף ‪ -‬נוהל ביצוע‬
‫עבודות בחום‪.‬‬
‫‪ .52‬עבודות עם מכשירי מדידה בעלי קרן לייזר יעשו בצורה שתבטיח שלא‬
‫יפגעו העובדים ועוברים ושבים‪.‬‬
‫‪ .53‬עבודות המחייבות שימוש בציוד פולטי קרינה רדיואקטיבית כגון‪ :‬צילומי‬
‫רדיו‪-‬גרפיה מחייבות תאום מראש ואישור בכתב מאחראי בטיחות‬
‫קרינה‪ ,‬מר רפי סרברו )טל' ‪.(6461314‬‬
‫‪ .54‬לפני תחילת העבודה בפועל על הקבלן לקבל אישור בכתב לאחר הדרכה‬
‫בסיסית מיחידת הבטיחות‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אלכס שקאף‬
‫ממ"ח בטיחות‬
‫‪60 - 81/6‬‬
‫מסמך ‪56‬‬
‫‪39‬‬
‫הריני מאשר קבלת "הוראות בטיחות לקבלני חוץ" באוניברסיטה מס’ ‪56 2021/2012‬‬
‫דפים ‪ 118 - 124‬ומתחייב למלא אחריהן‪ ,‬במלואם‪.‬‬
‫הנני מסכים מראש להפסקת עבודתי ועבודת עובדיי‪ ,‬באם לא ימולאו דרישות הבטיחות‪.‬‬
‫הנני מוותר על תביעה לפיצוי שיגרמו לי עקב הפסקת עבודה זו‪.‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪_____________________________ :‬‬
‫כתובת‪_________________________________________ :‬‬
‫חתימה וחותמת‪________________________________ :‬‬
‫תאריך‪________________ :‬‬
‫נספח‪ :‬סדר פעולות בטיחות לקבלן‬
‫נוהל ביצוע עבודה בחום )‪(45‬‬
‫‪40‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫הבטיחות‬
‫על‬
‫הממונה‬
‫הקריה החדשה בניין ‪ 34‬חדר ‪112‬‬
‫טלפון ‪ 6461550‬פקס‪6472959 :‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 653 .‬מיקוד ‪ 84105‬באר שבע‬
‫תאריך‪________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫_____________________‬
‫_____________________‬
‫הנדון‪ :‬סדר פעילות )בטיחות( לקבלן‪.‬‬
‫‪ .1‬החתמת הקבלן על הוראות הבטיחות ואחריותו לשטח המגודר )נספח ב'(‪.‬‬
‫‪ .2‬גידור ושילוט )בהתאם לחוק( בגדר קשיחה עץ או פח בגובה ‪ 2‬מ'‪.‬‬
‫‪ .3‬שם האחראי בשטח‪ ,‬על גבי שלט הקבלן‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי מנהל עבודה ורישומו במשרד העבודה באר‪-‬שבע‪.‬‬
‫‪ .5‬תוכנית עבודה ויומן עבודה )התחלת עבודה‪ ,‬הכנסת חומר‪ ,‬הבערת אש‬
‫וכו'(‪.‬‬
‫‪ .6‬מקום איחסון חומר גלם בתוך השטח המגודר‪.‬‬
‫‪ .7‬הספקת החשמל ‪ -‬באישור בכתב ממהנדס החשמל של מחלקת אחזקה‬
‫באוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ .8‬עבודות חפירה והריסה מחייבות אישור בכתב ממח' אחזקה של‬
‫האוניברסיטה )ניתוק מערכות‪ :‬חשמל גז מים וכו'(‪.‬‬
‫‪ .9‬מקום לשפיכת פסולת ‪ -‬מיכלים סגורים בתוך השטח המגודר ופינוי‬
‫הפסולת מקומות עליונות באמצעות מרזווים‪ ,‬למניעת פיזור‪.‬‬
‫‪ .10‬תעודת בודק מוסמך לכננות וקומפרסורים‪ ,‬בתוקף‪ ,‬באתר‪.‬‬
‫‪ .11‬ציוד מגן אישי לעובדים בהתאם לחוק )נעליים‪ ,‬כובעים וכו'( ע"י‬
‫ובאחריות הקבלן‪.‬‬
‫‪ .12‬סולמות תיקניים ותקינים‪.‬‬
‫‪ .13‬נקיון מסביב לשטח המגודר‪.‬‬
‫‪ .14‬בקורת יומית של מנהל עבודה מוסמך‪.‬‬
‫‪ .15‬הורדת הגידור ונקיון השטח לאחר גמר העבודה‪.‬‬
‫‪ .16‬סנקציות על הקבלן עקב אי מילוי הוראות הבטיחות והבטחון של‬
‫הגורמים המוסמכים של האוניברסיטה‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫נספחים‪ :‬א‪ .‬הוראות בטיחות לקבלני חוץ‬
‫אלכס שקאף‬
‫ב‪ .‬נוהל ביצוע עבודות בחום )‪(45‬‬
‫ממ"ח בטיחות‬
‫‪41‬‬
‫‪94‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב ‪45‬‬
‫הבטיחות‬
‫על‬
‫הממונה‬
‫הקריה החדשה בניין ‪ C21‬חדר ‪112‬‬
‫טלפון ‪ 6461550‬פקס‪6472959 :‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 653 .‬מיקוד ‪ 84105‬באר שבע‬
‫תאריך‪____________:‬‬
‫לכבוד‬
‫________________‬
‫________________‬
‫הנדון‪ :‬נוהל ביצוע עבודות בחום‬
‫‪ .1‬הגדרות‪:‬‬
‫עבודה בחום‪ :‬ריתוך‪ ,‬חיתוך‪ ,‬קידוח‪ ,‬עבודה במבער‪ ,‬זיפות גגות וכו'‪.‬‬
‫אחראי‪ :‬אדם שתפקידו לפקח ולאשר בכתובים "ביצוע עבודות בחום"‪.‬‬
‫‪ .2‬לפני תחילת עבודה בחום ימולא טופס אישור לעבודות ריתוך‪/‬חיתוך‪.‬‬
‫‪ .3‬אבטחה‬
‫לפני ביצוע כל "עבודה בחום"‪ ,‬יבדוק האחראי‪ ,‬או זה שמונה על ידו‪ ,‬את‬
‫איזור העבודה המיועד‪ ,‬בתאום עם האחראי על האזור‪/‬חדר‪/‬מעבדה‬
‫מטעם האוניברסיטה‪ ,‬ויוודא כיסוי או הרחקת כל החומרים הדליקים עד‬
‫לטווח )רדיוס( של ‪ 11‬מטר‪ ,‬כולל חסימת פתחים ומעברים דרך דלתות‬
‫וקירות‪.‬‬
‫בנוסף למבצע "העבודה בחום" יוצב לידו "צופה אש"‪ ,‬אשר יהא מצויד‬
‫באמצעי כיבוי מתאים לסוג החומרים הדליקים בסביבה‪ ,‬אשר יוודא‬
‫העלמות מקורות ההצתה עד ‪ 30‬דקות לאחר סיום העבודה‪.‬‬
‫‪ .4‬אחריות‪ :‬מנהל האחזקה‪/‬העבודה במקום‪.‬‬
‫לוטה‪ :‬דף אישור ריתוך‪/‬חיתוך‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫‪130 8.93‬‬‫תפוצה‪1,5,8 :‬‬
‫העתק‪ :‬מנכ"ל‬
‫יו"ר ועדת בטיחות‬
‫מסמך ‪170‬‬
‫אלכס שקאף‬
‫ממ"ח בטיחות‬
‫‪42‬‬
‫אישור לעבודות ריתוך‪/‬חיתוך‬
‫בנין _______________ קומה ________ איזור ___________________________________‬
‫סוג העבודה _______________________________________________________________‬
‫אמצעי זהירות בטווח של ‪ 10‬מ' ממקום העבודה‬
‫הרצפה נקיה מחומרים דליקים‬‫רצפה העשויה מחומר דליק מכוסה ביריעה חסינת אש או לוחות מתכת‪.‬‬‫נוזלים דליקים הורחקו מאזור העבודה‪.‬‬‫חומרים דליקים אחרים מכוסים ביריעה חסינת אש או לוחות מתכת‪.‬‬‫כל הפתחים ברצפה ובקירות סגורים‪.‬‬‫בעבודות גובה יש לפרוס יריעה חסינת אש מתחת למקום ביצוע העבודה‪.‬‬‫מטף ‪ 6‬ק"ג אבקה וידע בהפעלתו‪.‬‬‫דרישות מיוחדות ___________________________________________________________‬‫עבודה בקירות או תיקרות‪:‬‬
‫חומרי בניה אינם מחומר דליק ואין בהם כיסוי או בידוד או מבודדים דליקים‪.‬‬‫חומרים דליקים הורחקו מעברו השני של הקיר‪.‬‬‫עבודה בציוד נלווה‪:‬‬
‫הציוד הנלווה נקי מחומרים דליקים‪.‬‬
‫מיכלים טוהרו מנוזלים דליקים‪.‬‬
‫עבודה בציוד נלווה‪:‬‬
‫אנשי בטיחות ביצעו סיור במקום העבודה עד סוף היום‪ ,‬וודאו שהשטח בטוח מפני פריצת שריפות‪.‬‬
‫בדיקת אמצעי זהירות הכרחיים ע"י מנהל העבודה‪:‬‬
‫לפני חתימת כרטיס זה המהווה אישור לעבודה‪ ,‬על האחראי לבדוק את אזור העבודה המיועד ולוודא‬
‫שננקטו אמצעי הזהירות המפורטים מטה‪:‬‬
‫מערכת גילוי‪/‬כיבוי אש פועלת‬
‫ציוד חיתוך וריתוך תקינים‪ .‬כנ"ל לגבי ציוד הלחמה וכו'‪.‬‬
‫מקום לעיל נבדק‪ ,‬ננקטו אמצעי הזהירות למניעת שריפות‪ ,‬כמפורט‪.‬‬
‫אישור לעבודה‪_________________ _________________ ____________________ :‬‬
‫תאריך‬
‫חתימה‬
‫שם פרטי ומשפחה‬
‫תוקף האישור פג ‪ :‬בתאריך _____________ שעה _____________‬
‫זמן התחלה ___________________ זמן סיום ______________________‬
‫בדיקה סופית‪:‬‬
‫אזור העבודה והאזורים הסמוכים שחום וניצוצות עלולים היו להתפשט אליהם )כגון קומות מעל או‬
‫מתחת או מעבר לקירות( נבדקו במשך ‪ 30‬דקות לפחות לאחר סיום העבודה‪ ,‬ונמצאו בטוחים מפני‬
‫פריצת שריפות‪.‬‬
‫חתימת האחראי לעבודה‪________________________ :‬‬
‫לאחר החתימה החזר את האישור ליחידת הבטיחות‬
‫חתימת בטיחות _________________________‬