מסמכי המכרז - אוניברסיטת בן
אוניברסיטת בן -גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה ת.ד 653 .באר שבע 84105 עבודות בינוי ומערכות להקמת מעבדת יוג'ין פרומקר למחקר בתחום האלקטרו-אופטיקה והפיזיקה בבניין סקט"א רש"י לפיזיקה מכרז/חוזה מס’ 2003/2014 דצמבר 2014 חתימת המציע ___________________ : 1 רשימת מסמכים מכרז/חוזה זה מכיל את המסמכים הבאים: המסמך מסמך מצורף מסמך א'1 הזמנה להציע הצעות למכרז מסמך א'2 דוגמת חוזה לביצוע העבודה + נספח ביטוח קבלן +הסכם בדבר התיישנות +נוסח ערבות בנקאית מסמך ב' מסמך שאינו מצורף חוזה ממשלתי -נוסח תשס"ה 2005מדף 3210 מסמך ג'1 תנאים כלליים מיוחדים מסמך ג'2 מפרטים מיוחדים מסמך ג'3 רשימת תוכניות מסמך ד' כתב הכמויות מסמך ה' הוראות הממונה על הביטחון + הוראות הממונה על הבטיחות מסמך ו' כל המפרטים והתקנים של מת"י הנוגעים לביצוע העבודה. מסמך ז' המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין בהוצאת משרד הביטחון – המהדורה האחרונה המעודכנת ליום הוצאת המכרז וכן פרקים אחרים של המפרט הכללי הבינמשרדי אשר יש בהן הוראות הקשורות לביצוע עבודות מסוג העבודות שבחוזה זה ,כולל אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים למפרטים הכלליים. כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון .כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד את מסמכי החוזה ,בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. חתימת המציע ___________________ : 2 אוניברסיטת בן -גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך א'1 הזמנה להציע הצעות חתימת המציע ___________________ : 3 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מכרז פומבי מס' 2003/2014 הפקולטה לפיזיקה -מעבדת יוג'ין פרומקר הוראות כלליות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב )להלן" :האוניברסיטה"( מזמינה בזאת הצעות :לביצוע עבודה להקמת מעבדת מחקר בתחום האלקטרו-אופטיקה והפיזיקה אשר תוקם בבניין הפקולטה לפיזיקה בקמפוס האוניברסיטה ,כמפורט במסמכי המכרז )להלן" :השירות" ו"-המכרז" ,בהתאמה(. 1 רקע: בבניין הפקולטה לפיזיקה שבנייתו הושלמה בשנת ,2005בקומת המרתף ,ממוקמות מעבדות מחקר בתחומי הפיזיקה השונים .העבודות ,נשוא מכרז זה ,כוללות ביצוע התאמה בניה והסבה של מעבדה קיימת למעבדת מחקר בתחום האלקטרו-אופטיקה והפיזיקה. העבודות כוללות בין היתר עבודות בינוי ,מערכות אלקטרו-מכאניות ,מערכות גזי תהליך ריהוט מעבדה וכיו"ב .מודגש ומובהר כי העבודות מבוצעות בתוך ובסמוך למבנים קיימים ופעילים והעבודה תבוצע תוך הקפדה על הפרדה מיתר שטחי הקמפוס ונהלי הבטיחות של אוניברסיטת בן גוריון כמפורט במסמכי המכרז. הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ואין בהן כדי לחייב את האוניברסיטה. טבלת ריכוז תאריכים: 2 להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז: תאריך פעילות שעה מועד קיום מפגש מציעים )השתתפות חובה( 16/12/2014 12:30 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 25/12/2014 12:00 מועד אחרון להגשת ערבות ההשתתפות לבדיקה 30/12/2014 10:00 8/1/2014 12:00 מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי המכרז, יגברו המועדים המצוינים בטבלה. הודעות עדכון ,אם יהיו יגברו על האמור בטבלה לעיל. במכרז בו נדרשת ערבות השתתפות – לא ישתנה מועד הערבות גם אם ישתנו המועדים לעיל ולמעט אם ניתנה על כך הודעה מפורשת. חתימת המציע ___________________ : 4 תנאים להשתתפות: 3 רשאים להגיש הצעה ,אך ורק מציעים העומדים בכל הדרישות כמפורט בנספח א' למכרז זה וכן עונים על כל הדרישות הבאות: 3.1המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כחוק. 3.2רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין. 3.3אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים ,התשי"ג– 1953- עמידה בדרישות התקן. 3.4למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-והתקנות על-פיו לרבות אישורי ניהול ספרים. המסמכים והגשתם: "מסמכי המכרז" כוללים: א( מכרז זה על נספחיו וכל מסמך הנדרש בהם. ב( הסכם על נספחיו )לרבות תוכניות ושרטוטים ,אם צורפו(. ג( תשובות בכתב לשאלות הבהרה )אם יהיו(. ד( פרוטוקול מפגש מציעים )אם יהיה(. ה( מעטפה להגשת ההצעה. 4 מסמכי המכרז הנם רכוש האוניברסיטה והם מושאלים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד .המציע אינו רשאי לעשות כל שימוש במסמכי המכרז מלבד הגשת הצעתו .על המציע להשיב את מסמכי המכרז לאוניברסיטה עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,בין אם בחר להגיש הצעתו ובין אם לאו. 5 מציע המבקש לקבל את מסמכי המכרז ,ימסור לאוניברסיטה את פרטי הקשר עימו ,לצרכי מכרז זה. שאלות הבהרה ושינויים במכרז: 6 שאלות הבהרה בקשר עם המכרז ניתן להעביר בכתב בלבד ,על פי הפרטים כאמור בנספח א' למכרז זה. תשובות בכתב לשאלות ההבהרה )ככל שהאוניברסיטה תמצא לנכון להשיב להן( ,יפורסמו באתר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת) http://www.bgu.ac.il/bids :להלן" :אתר האינטרנט"( ,וישלחו למציעים אשר מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה .התשובות יחשבו כחלק ממסמכי המכרז .לא יהיה כל תוקף לתשובה או לכל מענה שאינו בכתב .באחריות המציע לוודא לוודא ,כי שאלתו הגיעה ליעדה ולקבל אישור על כך. בכל מקרה ,חובה על המציע להתעדכן באתר ,טרם הגשת הצעתו. חתימת המציע ___________________ : 5 7 האוניברסיטה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לאחר פרסום המכרז ,להודיע על תיקונים ,הבהרות ,שינויים ותוספות בתנאי המכרז ,ומעת שהודיעה על כך יהוו אלו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .המציע יצרף למסמכי הצעתו את הודעת האוניברסיטה וכל מסמך שהוסף כאמור ,כשהם חתומים בחתימתו ,לאישור קבלתם ,הבנתם ,והבאת האמור בהם בחשבון במסגרת הצעתו .שינויים ,הבהרות ועדכונים כאמור לעיל, יפורסמו באתר האינטרנט ועל המבקשים להשתתף במכרז ,לעקוב אחר העדכונים באתר כאמור לעיל. במכרזים בהם יתאפשר הדבר ,ניתן יהיה להירשם לקבלת נתונים על המכרז ,לדואר האלקטרוני של המתמודד .בכל מקרה ,גם אם יתאפשר משלוח הודעות לדואר האלקטרוני ,חובת המבקש להתמודד במכרז לוודא באתר האינטרנט בטרם הגשת ההצעה אם נערכו שינויים כל שהם למכרז ,לפני ולקראת המועד האחרון להגשת ההצעות ולא תהיה למבקש להתמודד ,כל טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה בגין אי משלוח הודעות לדואר האלקטרוני בקשר למכרז. מפגש מציעים /סיור קבלנים: 8 מפגש מציעים /סיור קבלנים יתקיים במועד ובמקום כאמור בנספח א' למכרז זה .השתתפות נציג מטעם המציע במפגש הנה חובה אם נקבע כך בנספח א' ,אך בכל מקרה האוניברסיטה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבל גם הצעה ממציע שלא נכח במפגש .אם תמצא האוניברסיטה לנכון לערוך פרוטוקול למפגש, הוא יפורסם באתר האינטרנט וישלח למציעים אשר מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה ויהווה אף הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .בכל מקרה חובה על המציע להתעדכן באתר טרם הגשת הצעתו. בכל מקרה ,לא תהיה טענה למציע ,כי לא נתאפשר לו לבחון את השירות המבוקש וכל פרט אחר בקשר לאספקת השירות נשוא מכרז זה. הגשת הצעות: 9 מציע המבקש להגיש הצעתו ,נדרש להגישה על גבי מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי האוניברסיטה, לחתום בתחתית כל עמוד בכל אחד ממסמכי המכרז ,להכניסם יחד עם יתר המסמכים הדרושים כאמור במכרז זה ,למעטפת ההצעה ולסגור את מעטפת ההצעה .אין לכתוב או לסמן דבר על גבי מעטפת ההצעה מלבד מספר המכרז ונושא המכרז. מובהר בזאת ,כי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה )ככל שיוצגו( משמשים לעיון בלבד ואין להשתמש בהם לצורך הגשת ההצעה במכרז. כללו מסמכי המכרז דיסק להגשת ההצעה במדיה מגנטית – יחולו ההוראות הבאות: א( המציע ימלא את כתב הכמויות באופן ממוחשב על גבי הדיסק. ב( לאחר השלמת הכנת ההצעה על גבי הדיסק – יש להוציא תדפיס הכולל את המכפלות והסיכומים ולחתום על התדפיס בהתאם לחתימה הנדרשת על כלל מסמכי ההזמנה. ג( בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה על גבי הדיסק לבין מחיר היחידה על גבי התדפיס – יקבע מחיר היחידה כפי שנמצא על גבי התדפיס. 10על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך ,במקום ובמועד כאמור בנספח א' למכרז זה .אין לשלוח הצעות בפקסימיליה ,בדואר ,בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת .הצעה שתשלח כאמור -תפסל על הסף .על המציע להביא בחשבון ,עיכוב אפשרי בשל הבידוק הביטחוני בקמפוס. חתימת המציע ___________________ : 6 11הצעת המציע תהיה בתוקף במשך 3חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות .מובהר כי גם לאחר שהאוניברסיטה תתקשר בהסכם עם מציע כלשהו )אם תתקשר( ,ותודיע למי מהמציעים כי הצעתו נדחתה ,לא יפקעו הצעות שהוגשו על פי מכרז זה ולא זכו ,במשך התקופה האמורה .ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה ,למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא לפועל ,מכל סיבה שהיא ,או יבוטל ע"י האוניברסיטה בתוך 3 חודשים מיום תחילתו .בחלוף המועד האמור ,תהיה ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו. 12אם לא נקבע במפורש אחרת -המחירים בהם נקב המציע בהצעתו אינם צמודים לכל מדד בכל דרך, ההצמדה תהיה בהתאם להוראות ההצמדה בהסכם המצורף ,ככל שישנן. 13הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי המכרז ובחר לתת להם את הסכמתו ,באופן מלא ושלם. בחינת ההצעות: 14פרט לציון המחירים ו/או שיעורי ההנחות המוצעים וחתימת המציע ,לא ישנה המציע דבר ממסמכי המכרז בכל דרך ,לרבות ע"י מחיקה ,השמטה ,תוספת ,תיקון או הסתייגות ,בין במסמכים עצמם ובין במכתב נפרד ,ואם עשה זאת -האוניברסיטה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול את הצעתו של המציע או להתעלם מכל שינוי כאמור ולראות בהצעת המציע כהצעה בלתי מסויגת; במקרה של אי הצגת מחיר ו/או שיעור הנחה ליד סעיף כל שהוא תהיה האוניברסיטה רשאית לראות כאילו המחיר כלול ביתר הסעיפים ,במקרה של סטייה או אי התאמה בין מחיר היחידה לסה"כ מכפלות היחידה – המחיר הקובע יהיה מחיר היחידה. 15האוניברסיטה רשאית )אך אינה חייבת( שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה עונה על תנאי מכרז זה ומסמכי המכרז ,ובין היתר ,מבלי לפגוע בכלליות האמור ,בהצעה שלא צורפו לה כלל המסמכים המפורטים במכרז זה. מבלי להטיל כל חובה על האוניברסיטה לעשות כן ,רשאית האוניברסיטה לדרוש ממגישי ההצעות ו/או מי מהם ,בכל שלב בבחינת ההצעות ,נתונים נוספים ו/או השלמת נתונים ו/או אישורים נוספים ו/או השלמת אישורים ו/או הבהרות ו/או פרטים נוספים כפי שתמצא לנכון. 16האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר )או היקרה ביותר – לפי העניין( או כל הצעה שהיא וההכרעה נתונה לשיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של האוניברסיטה .האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי בשלמותה ,והיא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבל הצעה בחלקה או לסייגה בסייגים ואף לפצל את הביצוע בין מספר מציעים ו/או קבלנים/ספקים אחרים. בהתאם לדין ולמצוין בנספח א' למכרז זה -האוניברסיטה תהא רשאית אך לא חייבת ,לנהל מו"מ עם מגישי ההצעות ,כולם או חלקם ,לגבי כל תנאי הצעתם ו/או חלקם .בין היתר תהיה האוניברסיטה רשאית לאפשר למציע אחד או יותר ,להגיש הצעות עדכון להצעותיהם ,בין היתר לעניין הנחה כללית או לעניין חתימת המציע ___________________ : 7 הוזלה במחירי הצעותיהם המקורית .מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי אם יתאפשר למציע להגיש הצעת עדכון ,לא יהיה בהגשת הצעת העדכון כדי לשחרר את המציע מהתחייבויותיו הכלולות בהצעתו המקורית .הצעות עדכון ,אם תתבקשנה ,תוגשנה במעטפות סגורות ותוכנסנה לתיבת המכרזים במועד כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה .האוניברסיטה שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם הזוכה ,לאחר בחירתו. 17לצורך בחינת האפשרות להתקשר בהסכם עם מי מהמציעים ,רשאית האוניברסיטה לשקול בין היתר גם את השיקולים הבאים :המחירים ו/או שיעורי ההנחות המוצעים ,טיב פריטי ההצעה ,איתנות פיננסית ויכולת כלכלית של המציע ,ניסיון מוכח של המציע ,ניסיון שלילי ,ניסיון עבר עם המציע ,המלצות, אמינות ,מוניטין המציע וכל שיקול רלוונטי אחר שתימצא לנכון ,לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .מובהר בזאת כי האוניברסיטה רשאית לתת משקל לכל פרמטר בהצעה. 18האוניברסיטה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות .במקרה כזה ,תפורסם הודעה כנדרש. 19האוניברסיטה רשאית ,בכל שלב ומכל סיבה שהיא ,לבטל מכרז זה או חלקים ממנו או לפרסם מכרז חדש )בנוסח זהה או שונה( ,מבלי שתחויב בתשלום פיצוי כלשהו למציעים ,לרבות המציע בעל ההצעה הזולה ביותר .המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים ,בביטול המכרז כאמור .כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האוניברסיטה קבעה לעצמה הערכה תקציבית בדבר עלותו המשוערת של השירות והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף אחת מן ההצעות אם אלו אינן סבירות -על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט -ביחס לאומדן. 20ערבויות בנקאיות ואישור קיום ביטוחים: א( ערבות ההשתתפות תוחזר למציע אם ההצעה תדחה ,ותחולט אם המציע לא יעמוד בתנאים ו/או בהתחייבויותיו כנדרש במסמכי המכרז או לפי כל דין. ב( אם הצעת המציע לא תתקבל ולא הוחלט על חילוטה של הערבות ,תחזיר האוניברסיטה למציע את ערבות ההשתתפות ,עם ההודעה על דחיית ההצעה ולא יאוחר מאשר 90יום לאחר פתיחת ההצעות. ג( אם יתארך תהליך בחירת הזוכה במכרז והאוניברסיטה תבקש את הארכת הערבויות – אזי מציע שבחר שלא להאריך את תוקף הערבות יחשב כמי שחזר בו מהצעתו והצעתו פקעה. ד( מבלי לגרוע מהאמור בכל דין ,אם המציע אשר הצעתו נתקבלה ,חזר בו מהצעתו ,במלואה או בחלקה ו/או לא יחתום על ההסכם או כל מסמך נדרש אחר ו/או לא ימציא ערבות לקיום ההסכם ו/או לא ימציא אישור על קיום ביטוחים או פוליסת ביטוח ,ככל שנדרשו ,תוך 7ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה ,או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי האוניברסיטה ,תהיה האוניברסיטה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש את אכיפת התחייבויות המציע בהצעתו או לחלט את ערבות ההשתתפות במלואה וזאת מבלי שתידרש להוכיח נזקים והפסדים כלשהם ומבלי לפגוע בזכויות האוניברסיטה לתבוע את נזקיה הממשיים ,והכל בהתאם ובנוסף לאמור בכל דין. חתימת המציע ___________________ : 8 ה( כן תהיה האוניברסיטה רשאית למסור את העבודה למציע ו/או קבלן/ספק אחר אשר הצעתו מתאימה ביותר עבורה .המציא המציע את כל הנדרש כאמור בסעיף זה לעיל ולהלן ובמועד הנדרש, תשיב לו האוניברסיטה את ערבות ההשתתפות בתוך 10ימים מיום השלמת הדרישות כאמור. ו( אם הצעת המציע תתקבל ,יחתום המציע על ההסכם וככל הנדרש בהסכם ,ימציא לאוניברסיטה ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף להסכם ,לתקופה ובסכום כנדרש בהסכם ,כערבות ביצוע ,וזאת תוך 7ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה ,או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי האוניברסיטה. ז( אם צורף טופס אישור קיום ביטוחים למסמכי המכרז – די בחתימת המציע על גביו בשלב הגשת ההצעה.בשלב חתימת החוזה תהיה האוניברסיטה רשאית )אך לא חייבת( להסכים עם מבטחי הקבלן על תיקוני נוסח לאישור קיום הביטוחים. כללי: 21ההסכם נשוא מכרז זה ישתכלל עם חתימת מורשי החתימה של האוניברסיטה על ההסכם .המציע מתחייב כי אם תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה ,ישלים בתוך 7ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה או במועד מאוחר יותר לפי החלטת האוניברסיטה ,את כל האישורים וימציא כל מסמך נדרש נוסף .אין באמור לעיל בכדי לגרוע מתוקף התחייבותו של המציע בהצעה אותה הגיש לאוניברסיטה. 22המציע אינו רשאי להסב או להמחות ,זכות או חובה כל שהיא בקשר עם הצעתו במסגרת הליך זה אלא אם קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב של האוניברסיטה .כל הסבה או המחאה כאמור על ידי המציע תהיה בטלה ומבוטלת ותקנה לאוניברסיטה כל סעד לפי כל דין לרבות הזכות לחילוט ערבות ההשתתפות. 23על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות ,הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע ,חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם האוניברסיטה במידה שהצעתו תזכה .המציע יברר את כל האמור בעצמו ,על חשבונו ,והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה ,עקב כך. 24למעט אם נקבע אחרת בנספח א' למכרז -למקרה שתתבקש חשיפת ההצעה -מציע רשאי לציין מראש, אלו סעיפים בהצעתו חסויים בהיותם ,לדעתו ,סוד מסחרי או מקצועי .יחד עם זאת ,מובהר כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפי שיקול דעתה ,להציג כל פרט בהצעה אשר לדעתה גילויו מתחייב בכדי לעמוד בדרישות כל דין ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך .מובהר מראש כי בכל מקרה – פרט הנוגע לקריטריון לפיו נקבעת ההצעה הזוכה -לא יהיה חסוי. 25זכות העיון נתונה למציע המשתתף במכרז ,בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה( ,תש"ע .2010 -לבקשה לעיון כאמור תצורף המחאה לפקודת אוניברסיטת בן- גוריון בנגב בסך 500ש"ח לכיסוי העלות הכרוכה בכך. 26מציע העונה להגדרת "עסק בשליטת אשה" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1992-ומבקש לקבל העדפה בהתאם לקבוע בחוק ,יצרף להצעתו אישור ותצהיר כאמור בחוק הנ"ל. 27ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם ,כמכרז עם בחינה דו-שלבית, כמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף ,כמכרז מסגרת ,או בשילוב של דרכי המכרז האמורות -קביעה בעניין זה תהיה בהתאם למפורט בנספח א' למכרז זה. 28סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית ,בכל הקשור למכרז זה -נתונה לבית המשפט המוסמך ,בעיר באר-שבע בלבד. חתימת המציע ___________________ : 9 בכבוד רב, תמר ביתן התקשרויות – אחזקה אגף פיתוח ולוגיסטיקה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב טל' 08-6461022 - פקס' 08-6477663 - דואר אלקטרוני[email protected] - חתימת המציע ___________________ : 10 נספח א' למכרז פומבי מס' 2003/2014 (1מהות ההתקשרות: ביצוע עבודות בינוי ומערכות להקמת מעבדת מחקר בתחום האלקטרו-אופטיקה והפיזיקה אשר תוקם בתוך בניין סקט"א רש"י לפיזיקה בקמפוס האוניברסיטה. (2מהות ההליך: מכרז פומבי. (3אתר/י הביצוע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,קמפוס מרכוס בבאר שבע ,בניין הפקולטה לפיזיקה קומת המרתף. עבודה בתוך בניין מאוכלס. (4תקופת ההתקשרות: 6חודשים ,מהמועד הקבוע בצו התחלת העבודה. (5תנאי סף: רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים ,במועד האחרון להגשת ההצעות ,בכל התנאים כאמור בסעיף 3 להוראות הכלליות ובתנאים שלהלן: המציע בעל ניסיון בביצוע של לפחות 2פרויקטים העונים לפחות על אחת ההגדרות הבאות: .1המציע ביצע מאז 1.1.2009ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ,הקמת מעבדות מחקר או מתקן ייצור ,בתחום :אלקטרו-אופטיקה או פיזיקה או ננוטכנולוגיה או תעשיית .CLEAN TECH היקפו הכספי של כל פרויקט לפחות ) ₪ 1,500,000ללא מע"מ(. .2המציע ביצע מאז 1.1.2007ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ,הקמת מעבדות מחקר או מתקן ייצור ,הכוללים חדר/ים נקי/ים ברמת נקיון CLASS 10,000לפחות. היקפו הכספי של כל פרויקט לפחות ) ₪ 1,500,000ללא מע"מ(. למען הסר ספק ,מובהר ,כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז או שביצוען לא היה לשביעות רצון מזמין העבודות ו/או להנחת דעתו של המזמין ,לא ייחשבו כעבודות שהושלמו לצורך סעיף זה. מודגש כי את רשימת הפרויקטים להוכחת תנאי זה יש להגיש ע"ג נספח א 1-שלהלן .האוניברסיטה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לבקש מן המציע כי יציג לה חשבון סופי ו/או חשבון חלקי של הפרויקטים שהוגשו להוכחת תנאי זה. ** מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו ,לרבות חברת אם ,חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע ,לפי סעיף 323לחוק החברות, התשנ"ט ,1999-טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. חתימת המציע ___________________ : 11 (6אישור על היקף מחזור כספים שנתי להצעה יש לצרף אישור בדבר מחזור הכספים השנתי :לפחות ) ₪5,000,000לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים ,2011,2012,2013על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצ"ב או בנוסח דומה לו ,בדבר היקף מחזור כספים שנתי כאמור. (7ערבות השתתפות: להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית )אוטונומית( ,מבנק ישראלי בעל מוניטין או מחברת ביטוח, בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז ,ערוכה לפקודת האוניברסיטה ועל שם המציע כנערב ,בסך של 70,000 ש"ח ובתוקף עד לתאריך 8/4/2015ועד בכלל. מובהר כי כל שינוי מועדים במסגרת המכרז לא יהיה בו בכדי לשנות את המועד האמור לעיל ,למעט אם נקבע כך במפורש בהודעה למשתתפי המכרז. ניתן יהיה להגיש העתק הערבות עד לתאריך 30/12/2014בשעה ,10:00למטרת בדיקה פנימית של האוניברסיטה .במידה והערבות תמצא תקינה ,תשלח הודעה למציע .במידה והערבות לא תמצא תקינה, תוחזר הערבות למציע לשם תיקון ויתאפשר להגישה שוב לבדיקה עד 5ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות .מובהר כי אפשרות זו הינה זכות ולא חובה ולא יהיה בה כדי להטיל כל אחריות או להקים כל זכות תביעה למציע כלפי האוניברסיטה. (8דרישות נוספות: תשלום עבור המסמכים ודמי השתתפות בסך 500ש"ח )אשר לא יוחזרו בכל מקרה(. (9מפגש מציעים /סיור קבלנים: מפגש מציעים /סיור קבלנים יתקיים ביום ג' ה 16/12/2014 -בשעה ,12:30מקום המפגש בניין ,67חדר ,112בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס ,באר-שבע .השתתפות נציג מטעם המציע במפגש המציעים /סיור הקבלנים הנה חובה. )מבלי לפגוע באמור בסעיף 9לתנאים הכלליים(. (10שאלות הבהרה: שאלות הבהרה בקשר למכרז זה ניתן להעביר בכתב בלבד ,עד ולא יאוחר מיום ה' ה25/12/2014 - בשעה .12:00את השאלות כאמור יש להפנות לדואר אלקטרוני בכתובת [email protected]או לפקס' מס' .08-6477663 (11המקום והמועד להגשת הצעות: על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך ,במשרדי מחלקת בינוי ,אגף פיתוח ולוגיסטיקה, בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס ,בניין ,93Aחדר ,001עד ולא יאוחר מיום ה' ה8/1/2015 - בשעה .12:00 (12ניהול מו"מ: חתימת המציע ___________________ : 12 לא ינוהל מו"מ במסגרת המכרז. (13אומדן: עד למועד האחרון להגשת ההצעות יופקד בתיבת המכרזים אומדן .האוניברסיטה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעות נמוכות או גבוהות מהאומדן באופן בלתי סביר לדעתה. (14אופן שקלול ההצעות: הליך בחירת הזוכה יתבצע באופן הבא: א( עמידת ההצעות בתנאי הסף: בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף. ב( ניקוד ההצעות: ההצעות שעמדו בתנאי הסף ינוקדו על פי אמות המידה שלהלן: מחיר 70% -מהניקוד המצטבר. איכות – 30%מהניקוד המצטבר. דירוג האיכות יקבע ע"פ הפרמטרים הבאים: .1עדכניות – עד 8נק' – .מועד השלמת הפרויקטים המוצגים בנספח א' 1למכרז. .2מורכבות טכנולוגית – עד 8נק' – מורכבות טכנולוגית והתאמה למורכבות העבודות נשוא מכרז זה ,ע"פ הפרויקטים המוצגים בנספח א' 1למכרז. .3שביעות רצון לקוחות – עד 8נק' – ע"פ שביעות רצון הלקוחות בהתאם לפרויקטים המוצגים בנספח א' 1למכרז. .4איכות תכנית לו"ז לביצוע – עד 6נק'. חתימת המציע ___________________ : 13 (15מסמכים להגשה עם ההצעה: להלן טבלה המרכזת את המסמכים הנדרשים להגשה עם ההצעה: מס"ד הפניה לסעיף במסמכי המכרז תאור המסמך הנדרש חוברת המכרז על נספחיה 1 4להוראות הכלליות תשובות בכתב לשאלות הבהרה )אם יהיו( מסמכים חתומים על ידי פרוטוקול סיור קבלנים )אם יהיה( 2 (3.4) 3 להוראות הכלליות 3 5לתנאי סף לנספח א' 4 7לנספח א' 5 8 לנספח א' 6 14 המציע כנדרש בהוראות הכלליות. אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,לרבות אישורי ניהול ספרים אישורים תקפים ניסיון קודם על גבי הטפסים המצורפים ערבות השתתפות דמי השתתפות במכרז לוח זמנים מוצע בהתאם למשך הכולל שהוגדר ערבות תקפה כמפורט בסעיף טופס שנמסר למציע כחלק ממסמכי המכרז, כשהוא חתום על ידי בנק הדואר לוח זמנים מפורט בתרשים גנט כל המסמכים הנדרשים בטבלה שלהלן יהיו על שם המציע בלבד. חתימת המציע ___________________ : 14 נספח א' 1-למכרז טופס ניסיון קודם רשימת לקוחות לעניין תנאי הסף )סעיף (5 בהתאם לסעיף 5בנספח א' למכרז, מס"ד שם הלקוח מהות הפרוייקט היקף כספי חוזי היקף כספי בפועל משך ביצוע חוזי )תאריך התחלה וסיום( משך ביצוע בפועל )תאריך התחלה וסיום( פרטי איש הקשר לאימות הנתונים ומתן חוו"ד לשביעות רצון שם טלפון 1 2 3 4 5 (1חובה על המציע למלא בטבלה לפחות 2פרוייקטים בהיקף כספי ומועד ביצוע בהתאם להגדרות תנאי הסף. (2ניתן להציג גם עבודות שבוצעו עבור האוניברסיטה .האוניברסיטה רשאית להביא בחשבון ניסיון שלילי/ חיובי שלה עם המציע. (3האוניברסיטה רשאית לפנות לאנשי הקשר )לכולם או לחלקם( ולגורמים אחרים על פי שיקול דעתה. (4הפנייה יכול שתכלול בין היתר את חוות דעתם לעניין :רמת ביצוע העבודה ,רמת הפיקוח המקצועי והמשמעתי ,גמישות בשעות העבודה ,איכות החומרים ,הכלים והציוד וכו'. (5ידוע למציע כי חוות דעת שלילית עלולה להביא לפסילת הצעתו במכרז. הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלה שלעיל הנם נכונים ומדויקים. _________________ ___________________ חתימת המציע ___________________ : 15 חתימה שם מלא אישור רואה חשבון אני הח"מ ,________________ ,רו"ח של __________________ ,ח.פ / .מס' מזהה ___________ )להלן" :המציע"( מאשר בזאת כי: למציע מחזור כספים שנתי ,שלא פחת מ – ) ₪ 5,000,000לא כולל מע"מ( בשנה ,בכל אחת מהשנים 2012 ,2011 ו – .2013 בכבוד רב _______________ שם מלא _________________ חתימה וחותמת ____________________________ כתובת _________________ תאריך ______________________________ מס' טלפון חתימת המציע ___________________ : 16 נספח ב' למכרז הצעת המציע אני החתום מטה ,___________________________ ,לאחר שקיבלתי תשובות לכל שאלות ההבהרה ,ככל שהיו לי לפני הגשת הצעתי זו ולאחר שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז על נספחיו ,את המפרט ,התוכניות ,את ההסכם ותנאיו ,בין שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו ,ולאחר שהתאפשר לי לבקר באתרי האוניברסיטה והבנתי את השיטה לפיה אצטרך לספק את השירותים ולקבל את התמורה ובהתאם לכל הנ"ל ,הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את השירותים המופיעים במפרט ,בתנאי ההסכם ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי זו. ידוע לי ואני מאשר כי: .1נכון למועד הגשת ההצעה -המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ,הקפאת הליכים ,פירוק או הליך משפטי דומה ולא הוגשו נגד נכסיו עיקולים מהותיים או תביעות מהותיות ,העלולים לפגוע בתפקודו, ככל שיזכה במכרז. .2היה ותבחר הצעת המציע כהצעה הזוכה אני מתחייב להודיע לאוניברסיטה מיד על כל שינוי בפרטים אשר בסעיף 1לעיל. .3הנני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים ,ולא תאמתי עם איש את המנעותו מהשתתפות במכרז. . 4המחיר כולל את כל ההוצאות הכרוכות באספקת השירותים כמפורט במסמכי המכרז בהסכם ובנספחיו. .5הנני לאשר כי קיבלתי לידי על גבי זכרון נייד ) (DISKONKEYאת התוכניות המפורטות בנספח ג'3 למכרז. אני מאשר כי עיינתי ולמדתי את האמור במסמכים הללו יחד עם כלל מסמכי המכרז ועם הגשת הצעתי, יחשבו כלל המסמכים הללו כחלק ממסמכי המכרז המחייבים אותי ,ככל מסמך אחר במכרז) .אין צורך להדפיס את המסמכים להגשת הצעה(. שם המציע: ___________________________________________ ח.פ / .מס' מזהה אחר: כתובת: ___________________________________________ ___________________________________________ טלפון : ___________________________________________ פקס: ___________________________________________ דואר אלקטרוני )אם ___________________________________________ יש(: חתימת המציע ___________________ : 17 איש קשר: תאריך: חתימה ___________________________________________ וחותמת ___________________________________________ המציע: אוניברסיטת בן -גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה חתימת המציע ___________________ : 18 מסמך א'2 חוזה לביצוע עבודה +נספח ביטוח +הסכם בדבר התיישנות +ערבות בנקאית חתימת המציע ___________________ : 19 חוזה לביצוע עבודה מס’ 2003/2014 )סימוכין :הסכם קבלן ראשי – (467 )נוסח – 26/2/2012נוסח לוגיסטיקה( שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין אוניברסיטת בן גוריון בנגב )להלן" :האוניברסיטה"( מצד אחד לבין ח.פ. הקבלן )להלן" :הקבלן"( מצד שני הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצוע עבודות בינוי ומערכות להקמת מעבדת יוג'ין פרומקר למחקר בתחום האלקטרו-אופטיקה והפיזיקה בבניין סקט"א רש"י לפיזיקה )להלן" :העבודה"(, במכרז מס’ 2003/2014 והואיל והאוניברסיטה קבלה את הצעתו של הקבלן מיום העבודה במחירים הנקובים בכתב הכמויות המצורף להסכם זה כנספח ד'; לבצוע אי לזאת הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: .1 פירושים ותוספות "חוזה" משמעו – חוזה זה וכן כל המסמכים הנזכרים בסעיף 2לחוזה זה אשר הוראותיהם 1.1 הינן חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 1.2 "תנאי החוזה" – תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן של מדינת ישראל נוסח תשס"ה – אפריל 2005מדף .3210 1.3 בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "המזמין" יש לקרוא להלן "האוניברסיטה". 1.4 פרוש "מנהל" בסעיף 1של "תנאי החוזה" הוא סמנכ"ל פיתוח ובינוי של האוניברסיטה. 1.5 "האתר" – בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "אתר" יש לקרוא "אתר פתוח" כהגדרתו בסעיף 1ל"תנאי החוזה". 1.6 בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "ריבית החשב הכללי" או "ריבית פיגורים" יש לקרוא "הצמדה וריבית שנתית בשיעור ."4% 1.7 על אף האמור בסעיף (1) 3ל "תנאי החוזה" לא יהיה זכאי הקבלן להמחות זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי ,אלא אם אישרה זאת האוניברסיטה בכתב ומראש. חתימת המציע ___________________ : 20 1.8 בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף 15של "תנאי החוזה" ,יבצע הקבלן את העבודה בהתאם לכל דיני הבטיחות ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות של האוניברסיטה נספח ו' המצורף לחוזה ,וכן בהתאם למפורט במפרט המיוחד המצורף בזאת. 1.9 המונח "מבנה" בסעיף 16ל "תנאי החוזה" וכל אימת שמדובר באחריות הקבלן לשמירה על המבנה ,השגחה עליו ונזק למבנה ,משמעו – המבנה לרבות חומרי בנין ,אביזרים ,מכונות וטובין אחרים הכלולים בעבודה ו/או אשר נועדו להרכבה או התקנה במבנה ,בין אם הורכבו או הותקנו במבנה ובין אם לאו .אחריותו של הקבלן לשמירה תהיה כאחריות שואל והוראות הסעיפים ) 8 ,4ב( ,10 ,9 ,ו 11 -סיפא לחוק השומרים ,תשכ"ז – 1967לא יחולו. .2 1.10 סעיפים 34ו 58 -ל"תנאי החוזה" מבוטלים בזאת. 1.11 בוטל. 1.12 פגמים וחקירת סיבותיהם – מבלי לפגוע בהתחייבויותיו של הקבלן לפי סעיף 56של "תנאי החוזה" ,מצהיר הקבלן כי בדק את התוכניות וכל המסמכים האחרים של החוזה ,וכי הוא מקבל על עצמו את האחריות המלאה לאי חדירת רטיבות למבנה .באם יתגלו פגמים בקשר לכך תוך 5שנים אחרי גמר תקופת הבדק ,הנובעים בגלל ביצוע בלתי מתאים ,יהיה חייב לתקן את הפגמים וכל הכרוך בכך על חשבונו ואם הפגמים אינם ניתנים לתיקון ,יהיה חייב בתשלום פיצויים. 1.13 על אף האמור בסעיף 64ל "תנאי החוזה" ובהוראת כל דין לא תהיה לקבלן זכות קיזוז מכל סכום שיגיע לו מן האוניברסיטה כנגד כל סכום שיגיע ממנו לאוניברסיטה. 1.14 לקבלן לא תהיה זכות עכבון על-פי סעיף 5לחוק חוזה קבלנות ,תשל"ד – 1974או על פי כל דין אחר. מסמכי החוזה המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה: )א( חוזה לביצוע העבודה על נספחיו ,לרבות נספח ביטוח )מצורף(; "תנאי החוזה" למעט סעיפים ) 58 ,34לא מצורף(. )ב ( המפרטים הטכניים המיוחדים והתנאים הכלליים המתייחסים לעבודה )מצורף(. )ג( כתב הכמויות )מצורף(. )ד ( )ה( התכניות; לרבות תוכניות אדריכלות ,קונסטרוקציה ויתר המערכות בבניין )מצורף(. הוראות הממונה על הבטיחות +הוראות הממונה על הביטחון של האוניברסיטה )מצורף(. )ו( כל המפרטים והתקנים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים לביצוע העבודה )ז ( או לכל חלק ממנה .בהעדר תקן ישראלי יחול תקן אירופאי ISOאו תקן אמריקאי מתאים )לא מצורף(. מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבין-משרדית המיוחדת להכנת מסמכי חוזה אחידים של )ח( משרדי הביטחון ,העבודה והשיכון כפי שהוא מעודכן מזמן לזמן )לא מצורף(. .3 עדיפות בין מסמכים בנוסף לאמור בסעיף 5ל "תנאי החוזה": בכל מקרה של סתירה בין הוראה שבחוזה זה ובין הוראה הכלולה ב "תנאי החוזה" – הוראה א. של חוזה זה עדיפה. ב. בכל מקרה של סתירה בין התוכנית האדריכלית ובין תוכניות קונסטרוקציה – תוכניות הקונסטרוקציה עדיפות; בכל מקרה של סתירה בין תוכנית כללית ובין תוכנית מיוחדת ובכל מקרה של סתירה בין הוראה כללית ובין הוראה מיוחדת – התוכנית המיוחדת וההוראה המיוחדת עדיפות. חתימת המציע ___________________ : 21 ג. בכל מקרה של סתירה בין הוראות דין ובין המפרט ובכל מקרה של סתירה בין דרישת תקן ובין המפרט – הדרישה המחמירה עדיפה. .4 התחייבות הקבלן לבצע את העבודה הקבלן יבצע את העבודה וימלא את כל התחייבויותיו וחיוביו בהתאם להוראות חוזה זה והוראות כל דין. .5 תשלום שכר החוזה תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם לחוזה, א. מתחייבת האוניברסיטה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמשמעו ב "תנאי החוזה" בהתאם להוראות החוזה ,על פי הכמויות שבוצעו בפועל על ידי הקבלן על פי החוזה במחירים הנקובים בכתב הכמויות נספח ד' לחוזה. מובהר בזאת ,כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד ,אין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה או ככמויות אשר ביצע למעשה. .6 .7 ב. שווי החוזה המבוסס על כתבי הכמויות מסתכם ,באומדן ,בסך של (. ג. שכר החוזה ישולם בתוספת מע"מ כדין. ד. המחירים הנקובים בכתב הכמויות לא יישאו הפרשי הצמדה. ש"ח )במילים: אופן התשלום של תשלומי ביניים ושל החשבון הסופי תשלומי ביניים יבוצעו בהתאם לסעיף (3) 59ל "תנאי החוזה"; א. מועד התשלום – על אף האמור בסעיף ) (3) 59א( יהיה מועד התשלום לקבלן שוטף 60 +יום מיום הגשת החשבון לאוניברסיטה ,ובלבד שהחשבון אושר על-ידי מנהל הפרוייקט ועל ידי האוניברסיטה. ב. החשבון הסופי ישולם לקבלן ביום ה 90 -מיום הגשת החשבון הסופי ובלבד שאושר על ידי המפקח ועל ידי המנהל וניתנה לקבלן תעודת השלמה. החשבון הסופי ישולם לקבלן לאחר שהקבלן המציא לאוניברסיטה ערבות בנקאית כערבות בדק. ג. סכום המע"מ בגין התשלומים אשר שולמו לקבלן על פי חוזה זה ישולם לקבלן ביום ה15 - לחודש הקלנדרי בו מבוצע תשלום המע"מ בפועל ע"י הקבלן לשלטונות המס. ערבויות ביצוע ובדק א. ערבות ביצוע :בהתאם לשווי החוזה הנזכר לעיל ,הקבלן ימציא עם חתימת חוזה ערבות ש"ח )במילים: בנקאית אוטונומית ,כאמור בסעיף 8לתנאי החוזה ,על סך של ( )השווים ל 5% -מערך ההצעה בתוספת מע"מ (.סכום הערבות יהיה צמוד למדד כאמור בסעיף 5ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד -תוצמד גם הערבות למדד(; ב. ערבות בדק :ערבות בנקאית אוטונומית ,בשיעור של 5%מערך החשבון הסופי בתוספת מע"מ צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף 5ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד -תוצמד גם הערבות למדד(; הערבות תהיה בתוקף לתקופה של 12חודשים. ג. ערבות בדק לעבודות אלקטרו -מכניות :כלל החוזה עבודות אלקטרו – מכניות ,כמפורט בתנאים הכללים – ימסור הקבלן לאוניברסיטה ,ערבות בנקאית אוטונומית ,כערבות בדק, בשיעור של 5%מערך החשבון הסופי בתוספת מע"מ בגין העבודות הללו; הערבות תהיה צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף 5ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד -תוצמד גם הערבות למדד(; לתקופה של 12חודשים נוספים ,מתום תקופת ערבות הבדק כאמור בסעיף ב' לעיל. הערבויות השונות יהיו בנוסח הערבות המצ"ב לחוזה זה. .8 התחלת העבודה וסיומה ופיצוי על איחור בסיומה האוניברסיטה מתחייבת להעמיד לרשות הקבלן את שטח העבודה כשהוא פנוי בתאריך א. ,כאמור בצו התחלת העבודה. חתימת המציע ___________________ : 22 ב. הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה בתאריך שיקבע בצו להתחלת העבודה. ג. .לא הקבלן מתחייב לסיים את העבודה תוך 6חודשים ובכל מקרה לא יאוחר מיום סיים הקבלן את העבודה תוך המועד הנ"ל ,ישלם הקבלן לאוניברסיטה סכום של 2,000ש"ח לכל יום קלנדרי של איחור ,כדמי נזקים מוסכמים ומוערכים מראש .סכום זה יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף 62של תנאי החוזה ,ויוגדל בשיעור עליית המדד בחודש שבו נסתיימה העבודה למעשה לעומת מדד הבסיס הנקוב בסעיף 5ד' לעיל. הצדדים אומדים בסך הנ"ל את הנזק שייגרם לאוניברסיטה על ידי הקבלן במקרה של איחור בסיום העבודה .דמי הנזקים האמורים יגיעו לאוניברסיטה בלי כל צורך בהוכחה של עצם הנזקים ו/או שיעור הנזקים ,אולם אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של האוניברסיטה להוכיח ולקבל מהקבלן פיצוי על נזק העולה על דמי הנזקים הנזכרים בסעיף זה .תשלום הסכום הנ"ל או ניכויו אין בו לכשעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ואין בו כדי לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים לאוניברסיטה לפי חוזה זה או לפי כל דין ,לרבות זכות לבטל את החוזה. .9 .10 ד. איחר הקבלן בסיום העבודה – לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה בגין שכר העבודה כתוצאה מתנודות במדד בתקופת האיחור. ה. על מנת למנוע ספקות ,מוצהר ומוסכם בזה שהופעה או אי-הופעה של פועלים לא תזכה את הקבלן בדחיית מועד סיום העבודה ולא תשחרר אותו מאחריות לביצוע העבודה במועד המוסכם. קבלנים אחרים בחוזה ישיר עם האוניברסיטה בוטל. א. ב. הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה ,לפי הוראות המפקח ,לכל קבלן אחר וכן כל אדם או גוף אחרים שיאושרו לצורך זה על ידי המנהל ולעובדיהם ,הן באתר והן בסמוך אליו ,וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן מתחייב לתת את כל השירותים המפורטים במפרט המיוחד ובמפרט הכללי. ג. (2) 30ו – ) (3ל"תנאי החוזה" – בטלים .לא תשולם תמורה על שרות או עבודת קבלנים אחרים ד. בטל. ה. קרוב לוודאי שעקב ריבוי הקבלנים האחרים ועל אף תכנון קפדני ותיאום נכון ,עלולות להיווצר נסיבות אשר תגרומנה להפרעות הדדיות ,על כל הכרוך בתופעות אלו ,ורואים את הקבלן כמי שהביא הפרעות אלה בחשבון במסגרת הצעתו .האוניברסיטה לא תכיר בשום תביעות הנובעות מהפרעות ,משיבושי לוח הזמנים ו/או מתוצאותיהם ,או מכל הקשור בהם, והקבלן פוטר אותה מכל התביעות האלו. ו. במידה ונוסף לקבלנים האחרים יועסקו בשטח העבודה גורמים אחרים שאינם בבחינת קבלנים אחרים ,כגון בזק ,חברת החשמל לישראל וכדומה ,יבצע הקבלן את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה ,והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה .נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לגורמים האחרים בקשר להפרעות ,תביעות הדדיות וכיו"ב ,יימסרו כל העניינים השנויים במחלוקת לשיקול דעתו של המנהל ,והכרעתו תחייב את הקבלן .הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו עבור התיאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה. תיקונים ובדק מודגש בזאת ,כי משך תקופת הבדק ותנאיה יהיו כמפורט בפרק י' ל" -תנאי החוזה" ,בשינויים כאמור לעיל ובתנאים הכללים ו/או במפרט הטכני. חתימת המציע ___________________ : 23 .11 ביטוח קבלן 11.1 בנוסף לאמור בסעיף 19ל"תנאי החוזה" ,ימלא הקבלן אחר התנאים המפורטים בנספח ביטוח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו. 11.2 על אף האמור בסעיפים 19ו 20 -ל "תנאי החוזה" עורכת האוניברסיטה ביטוח "עבודות קבלניות" במסגרתו מבוטחים האוניברסיטה והקבלן יחד ולחוד .דמי השתתפות הקבלן בפרמית ביטוח "עבודות קבלניות" הינם בשיעור של 0.6%משכר החוזה ,אשר ינוכו מהתשלום הראשון לקבלן. .12 הפרות יסודיות של החוזה בלא לגרוע מכלליות ההגדרה שבסעיף 6לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,תשל"א1970 , התחייבויות הקבלן כמפורט מטה הינן תנאים יסודיים בחוזה ,והפרתו של כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה: סעיף 7לעיל; .1 סעיף ) 8ג( לעיל; סעיף ) 9ב( לעיל; סעיף 11לעיל; ב"תנאי החוזה": .2 סעיף ) (1) 11א(; סעיף ;15 סעיף ;22 סעיף ; 35 סעיף ;(1) 41 .13 סכסוכים סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לחוזה זה מסורה לבית המשפט המוסמך בעיר באר-שבע א. בלבד. ב. למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי שום חילוקי דעות או פנייה לבית משפט לא תקנה לקבלן זכות להפסיק את ביצוע העבודה או חלק ממנה ,וכל הפסקה כזאת תיחשב כהפרת החוזה. .14 כל המוטל לפי החוזה על הקבלן – על חשבונו פעולה ,חובה ,התחייבות ,אחריות ,הוצאות או דבר אחר המוטלים בחוזה זה או על פיו ,במישרין או בעקיפין ,במפורש או מכלל ,על הקבלן – הנם על חשבונו של הקבלן לבדו אלא אם כן נאמר במפורש בחוזה זה – ובמידה ונאמר – שהפעולה ,החובה ,ההתחייבות ,האחריות ,ההוצאות או הדבר האחר הנם על חשבון האוניברסיטה. .15 הוצאות ביול הוצאות ביול החוזה אם יהיו חלות על הקבלן. .16 כתובות הצדדים לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה: כתובת האוניברסיטה :אוניברסיטת בן גוריון בנגב ת.ד ,653 .באר-שבע 84105 כתובת הקבלן: ולראיה באו הצדדים על החתום בבאר-שבע _____________________ אוניברסיטת בן גוריון בנגב _____________________ הקבלן חתימת המציע ___________________ : 24 )להלן" :החברה"( ,מאשר בזאת ,כי החתומים מעלה בשם ,עו"ד/רו"ח של החברה אני הח"מ, החברה מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה ,וכי חתימותיהם דלעיל מחייבות ומזכות את החברה לכל דבר ועניין . _____________________ חתימת עו"ד/רו"ח חתימת המציע ___________________ : 25 ערבות בנקאית אוטונומית בנק ____________ :בע"מ סניף________________ : כתובת הסניף__________ : תאריך_______________ : לכבוד אוניברסיטת בן גוריון בנגב ג.א.נ, הנדון :ערבות בנקאית מס' .1 אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של _______________ש"ח )במילים: ____________________( )להלן" :סכום הערבות"( שתדרשו מאת _____________________ )להלן" :הנערב"( בקשר עם מכרז /חוזה .2003/2014 .2 אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמותו או לדרוש מאתנו ,מפעם לפעם, סכומים על חשבון סכום הערבות ,ובמקרה כזה לאחר כל תשלום תישאר ערבות זו בתוקפה ביחס ליתרת סכום הערבות ,ובלבד שהסכום הכולל של דרישותיכם ,לא יעלה על סכום הערבות. .3 ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית .אנו נשלם לכם ,מיד לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא יאוחר מאשר תוך ) 10עשרה( ימים ממועד קבלת דרישתכם ,כל סכום שיידרש על ידכם בגבולות סכום הערבות ,מבלי שיהיה עליכם לנמק דרישתכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוביו כלפיכם .אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה מהנערב או מצד שלישי אחר כלשהו את תשלומו של סכום הערבות ,כולו או מקצתו. .4 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _______________ ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו בכתב לא יאוחר מאשר בתאריך זה .לאחר תאריך זה תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת. .5 דרישה בפקס או במברק לא תתקבל. .6 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. תאריך____________ : __________________________ חתימות וחותמת הבנק חתימת המציע ___________________ : 26 נספח לאישור עריכת ביטוחי הקבלן תאריך_________ לכבוד אוניברסיטת בן גוריון בנגב )להלן" :האוניברסיטה"( באר-שבע א.ג.נ,. הנדון :חוזה ביניכם לבין ___________________ )להלן" :הקבלן"( לביצוע עבודות ) .............................................................להלן" :העבודות"( הננו מאשרים כי החל מיום _______________ ועד יום _______________ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן. .1ביטוח עבודות קבלניות ,כמפורט בהמשך ,נערך על שם הקבלן ,על שם האוניברסיטה ו/או הבאים מטעמה ו/או על שם המפקח ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או על הבאים מכוחם מפני אבדן ,נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה .ביטוח העבודות הקבלניות כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלן ,כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה הינו בהתאם לנוסח טופס הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ,הידוע כ"ביט" מהדורה _______ ,על כל ההרחבות הכלולות בטופס הפוליסה כאמור: א .פרק ) - (1נזק רכוש ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" המבטח בפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות במשך תקופת העבודות ו/או במשך תקופת התחזוקה "מורחבת" בת 12חודשים לפחות ,לעניין קיום התחייבויותיו של הקבלן במשך תקופה זו ו/או גילוי נזק במשך תקופת התחזוקה עקב סיבה הנעוצה בתקופת העבודות .סכום הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של העבודות. שווי העבודות ....................................................... * הביטוח יורחב לכלול גם את הכיסויים הבאים: רכוש בהעברה -בסכום שלא יפחת מ 200,000 -ש"ח הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק בסכום שלא יפחת מ 200,000-ש"ח או 15%מהנזק ,לפי הגבוה. ציוד ,מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרויקט הסופי בסכום שלא יפחת מ 60,000-ש"ח נזק ישיר של תכנון ,חומרים ועבודה לקויים בסכום שלא יפחת מ 20%-מסכום הביטוח. פינוי הריסות בסכום שלא יפחת מ 10%-מסכום הביטוח. נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח בסכום שלא יפחת מ1,000,000- ש"ח הוצאות מיוחדות בסכום של 80,000ש"ח לפחות. )* בהתקשרויות שהיקף תקבולי הקבלן עולה על (.₪ 250,000 מוסכם במפורש כי לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות ,הזכות לניהול מו"מ והזכות לקבלת תגמולי ביטוח נתונה לאוניברסיטה בלבד. הפרק כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי האוניברסיטה ו/או המפקח ו/או קבלני המשנה ו/או הבאים מטעמם ,וכן כלפי כל אדם או גוף שהאוניברסיטה התחייבה כלפיהם כי ביטוח העבודות יכלול ויתור על זכות תחלוף לטובתם ,אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. ב. פרק ) - (2אחריות כלפי צד ג' חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע ,בגבול אחריות שלא יפחת מ – _________ * ₪לאירוע ולתקופת הביטוח. מוסכם כי פרק זה גם מכסה חבות בשל פגיעה או נזק עקב השימוש בכלי רכב אשר נגרם בתחום אתר העבודות ו/או בסביבתו המיידית )במפורש למעט חבות אשר חובה לבטחה ע"פ דין( וזאת מעבר לגבול האחריות המקובל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב .הכיסוי כולל חתימת המציע ___________________ : 27 במפורש גם סעיף "חבות צולבת". הביטוח לא יכלול חריג לעניין תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח אינו כולל חריג לעניין לחבות בגין נזק הנובע משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ,שאין חובה חוקית לבטחו. * היקף תקבולי קבלן עד 2,000,000 - ₪ 250,000ש"ח ; היקף תקבולי קבלן מעל - ₪ 250,000 4,000,000ש"ח ג. פרק ) - (3אחריות מעבידים חבות כלפי המועסקים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע ,תוך כדי עקב ביצוע העבודות ,בגבול אחריות של לפחות 20,000,000ש"ח לתובע ,למקרה ולתקופת הביטוח .הביטוח לא כולל כל הגבלה בדבר קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער כחוק. .2הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותנו לתחלוף מכל יחיד מיחיד המבוטח ומכל אדם או גוף שהמבוטח התחייב לשפותו או הקשור לעבודה .סעיף זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. .3אנו מאשרים בזה כי הקבלן בלבד ישא לבדו בתשלום הפרמיה. .4אנו מאשרים בזה כי במקרה הארכת משך העבודה ,נאריך את תקופת הביטוח בהתאם. .5אנו מאשרים בזה כי הביטוחים לעיל הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי האוניברסיטה ו/או המפקח ו/או הבאים מטעמם. הביטוחים הנ"ל ,לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת העבודות ,אלא אם תשלח לכם הודעה על כך בדואר רשום ,לפחות 60יום מראש. אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור זה. בכבוד רב, _______________ שם ותפקיד החותם __________________ חתימה וחותמת המבטח חתימת המציע ___________________ : 28 הסכם בדבר תקופת התיישנות תביעות הקבלן נספח ____ ב י ן: אוניברסיטת בן גוריון בנגב )להלן" :האוניברסיטה"( מצד אחד; לבין: ח.פ. הקבלן: )להלן" :הקבלן"( מצד שני; הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה כמפורט בהסכם המצ"ב והיא קבלה את הצעתו של הקבלן לבצוע העבודה כאמור בהסכם המצ"ב; והואיל ובהתאם להוראות חוק ההתיישנות ,התשי"ח – ,1958רשאים הצדדים לקבוע ביניהם תקופת התיישנות מוסכמת לעניין ההסכם המצ"ב; אי לזאת הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: .1 לקבלן לא תהינה כל דרישה ,טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה ,על פי ההסכם המצ"ב והעבודות המבוצעות במסגרתו )בין אם נכללו במסגרתו מראש ובין אם הוספו כעבודות נוספות( ,בין אם נדרשו בחשבונות ביניים ובין אם לאו ,וזאת בחלוף המועדים הבאים: .2 א. הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם: בתום 3שנים מיום התשלום ,בגין החשבון הסופי שהוגש על ידי הקבלן. ב. לא הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם: בתום 3שנים מיום התשלום בגין החשבון האחרון שהוגש על ידי הקבלן. אין באמור לעיל בכדי לשנות או לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם המצ"ב או בנספחיו לרבות חובת הקבלן להגיש חשבון סופי ורשימת תביעות .במקרה של סתירה -האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בהסכם ונספחיו לעניין התיישנות תביעות הקבלן. .3 האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בדין לעניין התיישנות תביעות הקבלן ,ככל שניתן להתנות על הוראות הדין ,ובלבד שאין בהוראת כל דין בכדי לקצר את תקופת ההתיישנות לתקופות קצרות יותר מן האמור לעיל. ולראיה באו הצדדים על החתום: _____________________ אוניברסיטת בן גוריון בנגב _____________________ הקבלן חתימת המציע ___________________ : 29 אוניברסיטת בן -גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך ג'1 תנאים כלליים מיוחדים חתימת המציע ___________________ : 30 תנאים כלליים תאור המבנה ,האתר והעבודה 00.01 העבודות נשוא חוזה זה יתבצעו בקמפוס באר -שבע של אוניברסיטת בן – גוריון בנגב בשטח בנין פיזיקה באזור הדרום מזרחי של הקמפוס. השטח בו תבוצענה העבודות משמש היום כמתחם לימודים ומחקר פעיל על כל המשתמע מכך. תאור המבנה המבנה הינו בן 5קומות כאשר הקומה התחתונה בחלקה תת-קרקעית .קומת המרתף התחתונה כוללת קטע המשך של מנהרת השירותים הכלל קמפוסית ומתחברת למנהרת השירותים .המעבדות בקומת הקרקע רגישות במיוחד לרעש וויברציות אשר עשויים להפריע לחוקרים לבצע את הניסויים המתוכננים במעבדות אלו. המבנה מכיל חדרי משרד ,מעבדות מחקר ,חדרים נקיים ,מקלט ,חללים טכניים ,חללים טכניים לציוד אלקטרו-מכני ואולם התכנסות. מצב האתר הקבלן הנבחר ימצא אתר כשהוא משמש כמתחם מעבדות מחקר ומהווה חלק בלתי נפרד ממכלול הדרכים והמבנים בקמפוס. מודגש ומובהר כי העבודה מתבצעת בתוך מבנה פעיל ועובד ובסמוך למתקנים ומבנים פעילים. יש לקחת בחשבון כי דרכי הגישה ,אחסנת החומרים ,פינוי הפסולת וביצוע העבודה כולה יוגבל לשטח העבודה עצמו וכי לא תותר הפרעה מכל סוג שהוא באזורים הסמוכים. תאור העבודה חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות בניה ,שיפוץ ,גמר ומערכות אלקטרו-מכאניות הנדרשות במתחם כפי שהוגדרו במסמכי החוזה .תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודה תתבצע הן במתחם המעבדה ,במתחם המדרגות הסמוך וכן במתחם הציוד הטכני שיוקם מחוץ למעבדה בסמוך לבניין ננו-טכנולוגיה. העבודות יכללו את העבודות העיקריות שלהלן וזאת בנוסף לכל עבודה אחרת הנדרשת לביצוע מושלם של המעבדה כמתואר בתוכניות ,במפרטים ובכתבי הכמויות המצורפים: עבודות בניה מבטון ופלדה; עבודות מסגרות חרש ואומן כגון בדלתות ,ארונות ,תריסים ,דלתות אש ,מעקות ,מדרגות ,סבכות וכו'; עבודות ריצוף וחיפוי פי.וי.סי ,אריחים וכד'; עבודות צביעה; עבודות קונסטרוקציה פלדה ; מחיצות ותקרות גבס ,תקרות מגשי פח ותקרות חדרים נקיים; עבודות מערכות אלקטרו-מכאניות כגון חשמל ,כיבוי אש ,מ.א לרבות מערכות חדר נקי ,מערכות גזים נקייםוואקום ,מערכות שיכוך רעידות ובסיסים אינרטיים. כמו כן ,כוללת העבודה אחזקת דרך הגישה במהלך הפרויקט ,הקפדה מוחלטת על הפרדה בין הקמפוס הפעיל לאתר ,נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים למניעת סכנה לאנשי הקמפוס וכל עבודה אחרת הדרושה לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. חתימת המציע ___________________ : 31 יש להקפיד על מניעת הפרעות להמשך תקין של הפעילות במבנים הסמוכים כולל שמירה על הבטיחות כנדרש לעיל ובהמשך. חובת קבלת הרשיונות המתאימים לביצוע העבודה תחול על הקבלן .כל עבודות הקבלן תבוצענה בהתאם לתנאי הרשיונות ובהתאם להגבלות שתוטלנה על הקבלן על ידי הרשויות ועל ידי המזמין .כל ההוצאות הקשורות בהשגת הרשיונות הינן על חשבון הקבלן. 00.02היקף עבודה וצורת התקשרות המזמין יהיה רשאי -עפ"י שיקולו הבלעדי והבלתי ניתן לערעור -לבצע חלק מהמרכיבים העיקריים של העבודה. בחירת המזמין לבצע חלק אחד מהמרכיבים העיקריים של העבודה לא תביא לכל שינוי במחירי היחידה ,ולא תהיה לקבלן כל עילה ותביעה בגין החלטה זו של המזמין -הן בנושא מחירי יחידה והן בנושא לוחות זמנים. 00.03תקופת הביצוע תקופת הביצוע הכוללת לביצוע כל העבודה של הקבלן ,תהיה 6חודשים מיום שיקבע כתאריך התחלת העבודה. עמידה בלוח זמנים היא מעיקרו של מכרז/חוזה זה והקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים ,כולל עבודה במשמרות נוספות ותגבור עובדים וציוד ,לפי הוראות המפקח ללא תמורה נוספת ,כדי לעמוד בלוח הזמנים. 00.04שלבי ביצוע ולוח זמנים הקבלן מתחייב להתחיל בעבודות מיד לאחר קבלת צו התחלת העבודה. א. תוך שבעה ) (7ימים מיום חתימת החוזה יגיש הקבלן למפקח לוח זמנים ב. ערוך בתוכנת .MS-PROJECTלאחר בדיקתו ואישורו עם או בלי שינויים יהפוך לוח זמנים זה למסמך בחוזה וכל איחור לגביו ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודה אינו מבטיח את השלמתה בזמן ועל הקבלן יהיה מיד לאחוז בכל האמצעים הדרושים לתיקון המצב. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים ובעדכונו השוטף ,יחולו על הקבלן. לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור לעיל ,רשאי המפקח להזמין לוח זמנים כנ"ל ממי שיבחר. הלוח יחייב את הקבלן ועלות הכנתו תחול על חשבונו ,או תנוכה מהחשבון הראשון שיגיש הקבלן. 00.05תנאי העבודה הקבלן מצהיר כי סייר באתר הבניה והכיר היטב דרכי הגישה אליו ,מיקומם של א. עבודתו -לרבות בדיקה מדוקדקת של מצב קיים. הקבלן מצהיר כי למד ,הכיר והבין על-בוריים את התנאים ,המפרטים ,התוכניות וכתבי הכמויות המצורפים ,וכי יבצע את עבודתו עפ"י דרישותיהם כלשונן וכרוחן. הקבלן מצהיר כי יבצע את העבודה בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים ,צווים או תקנות בני-תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או חלק מהם הוא בתחומי סמכותה הרשמית. חתימת המציע ___________________ : 32 הקבלן מצהיר בזה כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה הללו ולא תוכרנה כל ב. ג. ד. תביעות אשר תנומקנה באי-הכרתם. על הקבלן להביא בחשבון את התנאים המיוחדים הנובעים ממיקומו של האתר בתוך מבנה פעיל וליד כבישים פעילים ולעיתים אף בצורה אינטנסיבית ובסמוך למבנים קיימים .על הקבלן לתכנן את מהלך עבודותיו השונות באופן המתאים ביותר לצרכיו אולם כל פתרון חייב להביא בחשבון שלא תיפגע תנועת כלי הרכב והולכי הרגל ולא ייגרם נזק ישיר או עקיף למוסדות הציבור ,בצמוד לאתר הבניה ובסביבתו – נזק אשר אם ייגרם ,יהיה באחריות הבלעדית והמלאה של הקבלן. בתום שעות העבודה היומיות יסגור הקבלן את האתר באופן שימנע כניסת כל אדם לתחום האתר .לא תותר לינת עובדים באתר למעט השומר באתר מטעם הקבלן. בנוסף לאמור לעיל ,על הקבלן להימנע מביצוע כל דבר שיפריע לפעילות הרגילה של הבנינים הסמוכים לאתר העבודות .כמו כן עליו לשמור את כל דרכי הגישה לאתר וסביבתו שהוא עובר בהן במצב תקין ונקי ,ולתקן ו/או לנקות מיידית כל נזק או לכלוך שנגרם על ידו ו/או מי מטעמו. במידה ולא יתקן ו/או ינקה כאמור – זכאי המזמין לבצע זאת בעצמו ולנכות את הוצאותיו בקשר לכך מחשבונות הקבלן. ה. בנוסף לכל האמור לעיל ,מצהיר בזה הקבלן כי הוא יוודא שיש בידו את כל האינפורמציה על מצב המתקנים התת-קרקעיים והעיליים בתחומי האתר ובקרבתו וינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה עליהם ובכך הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק אשר יגרם לאותם המתקנים ו/או למשתמשים בהם ומתחייב להביא לתיקונם המיידי על חשבונו )אם ייפגעו(, וזאת לשביעות רצון המפקח .כמו כן ירצה הקבלן את המזמין על כל תביעה שתוגש נגדו בגין נזק למתקנים הנ"ל. 00.07אמצעי זהירות א. ב. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתיאום והכוונת תנועת הכלים המכניים כולל כניסה ויציאה מהאתר והשתלבותם בתנועה בכבישים הסמוכים. כן ינקוט הקבלן אמצעי זהירות מירביים בנוגע לעוברים ושבים ,לרבות סטודנטים המצויים בסביבת האתר. על הקבלן לדאוג לסידורי בטיחות מתאימים בעת ביצוע העבודה על מנת להבטיח מפני תאונות ונזקים בנפש ורכוש .הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל תאונה ונזק בין לרכוש ובין לגוף או לנפש שיגרמו בגין ביצוע העבודות וישא בכל תיקון ו/או עבודה ו/או פיצוי שידרשו עקב כך במשך תקופת ביצוע העבודה ועד תום תקופת האחריות כפי שסוכם בחוזה .בפוליסת הביטוח ג. יהיה סעיף המתנה ביטול הפוליסה באישור בכתב מאת מזמין העבודה במסמך זה. במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת המבנה/העבודה ,הציוד הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים ,רוח ,אבק, שמש וכו'. כל נזק שיגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח ,יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה. להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אוויר ,לרבות גשמים, לא ייחשבו ככוח עליון. חתימת המציע ___________________ : 33 00.08השגחה ואחריות בהשלמה ובעדכון למפורט לעיל ומבלי לגרוע מהמפורט לעיל ,הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,ולכל נזק אחר שיגרם למזמין או לכל צד שלישי או לכל עובד כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן הנובע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,מביצוע העבודות או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן ,וכן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם על ידי עובדיו או קבלני משנה או ספקים או שלוחיו או כל הנתון למרותו – לכל אדם או חפץ המצויים באתר ביצוע העבודות ובסביבתו .בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: מיום חתימת החוזה ועד להשלמת כל התחייבויות הקבלן כלפי המזמין בהתאם לחוזה ,יהא א. הקבלן בלבד אחראי כלפי כל אדם ורשות לנזק שייגרם לאדם או לרכוש ,לרבות דרכים ,צנרת וכבלים תת קרקעיים ,כתוצאה מביצוע התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה ,כתוצאה מהחזקתו במקרקעין ,כתוצאה מהעבודות וכתוצאה מכל פעולה או מחדל של הקבלן ,עובדיו ,מוזמניו ושאר צדדים שלישיים )לרבות קבלני משנה וספקים מטעמו( בקשר למקרקעין או לעבודות או בקשר לביצוע כל התחייבות אחרת מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. מיום תחילת החוזה ועד ליום השלמת כל העבודות וקבלת העבודה על ידי מזמין ,יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודות. נגרם נזק לעבודות בטרם השלמתן ו/או בטרם נתקבלו ע"י המזמין ,ואשר נובע מסיבה ב. ג. כלשהיא יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי. הוראות סעיף קטן זה תחולנה גם על נזק שנגרם תוך כדי עבודות תיקון ובדק שיבוצעו על ידי הקבלן ,אף לאחר השלמת העבודות וקבלתן על ידי המזמין. הקבלן יהא אחראי לכל נזק רכוש ו/או נזק גוף שייגרם לעובדיו או לשלוחיו ,או לכל אדם אחר שנמצא בשטח ו/או באתר העבודה או נמצא בשירותו ,כתוצאה מתאונה או פגיעה גופנית כלשהיא ,או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי עקב או במהלך ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים ,תוך כדי ביצוע העבודות ,למניעת כל פגיעה בלתי סבירה בנוחות הציבור על מנת שלא תהא כל הפרעה בזכות השימוש בדרכים ציבוריות או ברכוש אחר. הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק או קלקול שייגרמו לרכוש ציבורי כלשהוא ,לרבות דרכים מכל סוג ,מדרכות ,רשת מים ,ביוב ,תיעול ,חשמל ,טלפון וכיוצא באלה ,תוך כדי ביצוע חיוביו על פי חוזה זה ,וכל נזק כזה יתוקן על חשבונו לשביעות רצונו של כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק. ד. הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר וסביבתו בעת ביצוע העבודות כגון :כל אמצעי מיגון אחר שיהיה דרוש, ושאר אמצעי זהירות לבטחון ונוחות העובדים באתר העבודות ,לבטחון הנמצאים שם, לבטחון המוזמנים והמזמינים והציבור ,ולאבטחת הרכוש המצוי בו ,בכל זמן ובכל שיהיה צורך בכך ,או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת שהיא. היה ותתבצענה העבודות בשעות או בעונות בהן אין אור יום מלא ,יתקין הקבלן על חשבונו אמצעי בטיחות וזהירות המתאימים או הנדרשים על פי כל דין לעבודה בחשיכה ,ויתקין תאורה מקפת של אתר העבודה. ה. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לעבודות ,בשלבי ביצוען ולאחר מכן בגין כל נזק או חבות שתוטל על המזמין או מי מטעמו לפי חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ,1980- לרבות נזק שנגרם על ידי הקבלן ,עובדיו ,שלוחיו או מי מטעמו. בכל מקרה של נזק לעבודות כאמור ,יהא הקבלן חייב לתקנו על חשבונו בהקדם האפשרי. חתימת המציע ___________________ : 34 ו. בכל מקרה שתוגש תביעה כלשהי כנגד המזמין או מי מטעמו בגין כל מעשה או מחדל שהקבלן אחראי להם כאמור: ישפה הקבלן את הנתבע במלוא סכום נזיקין או הוצאותיו או הפסדיו או אובדנו בשל .1 אותה תביעה או כנובע הימנה ללא כל דיחוי ,ובכלל זה מתחייב הוא לשאת בכל ההוצאות שהוציא הנתבע כאמור. .2 תימסר על כך הודעה לקבלן באופן שיאפשר לו להתגונן ,על חשבונו ,מפני אותה תביעה ,בשמו ובשם כל נתבע אחר ,וכל נתבע לא יתפשר בקשר לאותה תביעה לפני שיקבל את הסכמת הקבלן לכך בכתב מראש ,ובלבד שהקבלן לא יסרב לפשרה כאמור ,אלא מטעמים עיניניים וסבירים. 00.09תיאום עם נציגי האוניברסיטה הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם נציגי האוניברסיטה הרלוונטיים .זאת על-מנת שלא להפריע למהלך התקין של החיים השוטפים במקום. בחתימתו על מסמך זה מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהפעילות באזור תמשך לאורך תקופת הביצוע וכי התחשב במחיריו בתנאים המיוחדים ובהגנות הדרושות במצב זה. 00.10פינוי פסולת הקבלן ייקח בחשבון בהצעתו ,כי את הפסולת ,עודפי החומרים עליו לסלק מחוץ לשטח האוניברסיטה לכל מרחק שיידרש -על חשבונו.כן יברר את מקומות שפיכת הפסולת שאין עליהם עוררין עם הרשויות המתאימות -לפני הגשת הצעתו. העבודה תנוהל כך שהאתר והמבנה יהיו נקיים ומסודרים .אי שמירת הנקיון והסדר תהווה ראייה להורדת טיב הביצוע וכן לאי השגחה על שלימות חלקים מבוצעים .אי לכך ,אם לא יקפיד הקבלן על ניקוי שוטף לרבות שטיפה ,הגנה ,מניעת אבק ,סילוק פסולת וכיו"ב תופסק העבודה וכל הנזקים יחולו על הקבלן .מובא לידיעת הקבלן כי אין כוונה להתפשר בנושא זה. לא ביצע הקבלן את האמור לעיל ,רשאי המפקח מעת לעת ,בנוסף לזכותו להפסקת העבודה ,להזמין ביצועו של הניקוי אצל אחרים ולחייב הקבלן במלוא ההוצאות. ניקוי סופי -בגמר כל העבודות על הקבלן לפנות את אתר העבודה מכל פסולת ,שיירי חומרי בנין וחומרים אחרים שהובאו למקום ,ולמסור את האתר נקי לשביעות רצונו של המפקח ,לרבות ניקוי מרצפות ,חלונות ודלתות ,הסרת כתמי צבע וחומרי בניה אחרים וניקוי חדרי השירותים במבנה. 00.11אספקת חשמל הקבלן יתחבר למקורות חשמל של אוניברסיטת בן גוריון ,כל זאת בתאום עם נציגי האוניברסיטה, הקבלן יחויב בעלות החיבור ,האחזקה ופירוק החיבור .כן יחויב בעלות הצריכה בהתאם לקביעה בלעדית של האוניברסיטה. 00.12תנועה בשטח המזמין נתיבי התנועה בשטח האתר אל מקום העבודה וממנו יקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין .כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו. חוקי ונהלי התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות המזמין בעניין זה. חתימת המציע ___________________ : 35 הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי ,גרירה ,שפיכת בטון ,פיזור חומר וכיו"ב. 00.13טיב החומרים והמלאכה -דמי בדיקת דגימות דמי השתתפות בביצוע דגימות ובדיקות מעבדה – בשיעור של 0.5%משווי ההתקשרות עם א. ב. הקבלן ,ינוכה מכל חשבון קבלן ,ללא תלות בעלות הבדיקות בפועל. הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו-תקן או סימן השגחה. חובה זו לא חלה על מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן יחיד שמוצריו וחומריו אינם בעלי תו-תקן או בעלי סימן השגחה .בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו-התקן או סימון ההשגחה המתאים. 00.14עבודות יומיות )רג'י( עבודות ברג'י יהיו רק אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות א. ב. ג. ד. להגדרה בתוך סעיפי כתב הכמויות הרגילים ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן מחיר, אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל ,כלי וכד'. ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו .שיטת העבודה תיקבע ע"י המפקח ,אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת חוזה זה הם בתוקף גם לגבי עבודות אלו. הרישום של שעות העבודה האלו יעשה ע"י המפקח ביומן ,מידי יום ביומו ואין הקבלן רשאי לתבוע ביצוע שעת עבודה לפי סעיף זה ,אלא אם בוצעו לפי הוראת המפקח ונרשמו באותו יום ביומן העבודה. שעת עבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח -הוצאות בגין הבאת אנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות הסוציאליות -רואים אותן כנכללות במחיר שעת העבודה לפי הסוג כפי שיפורט בכתב הכמויות .המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון :דלק ,שמנים ,בלאי ,כלי עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי .באם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינו די יעיל בהתאם לנדרש לדעתו ,רשאי הוא לפסול אותם ,והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו .כל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו תהיינה על הקבלן. 00.15עבודות נוספות )סעיפים חריגים( הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח יש צורך בביצועה בפרוייקט, א. אבל לא הוגדרה בסעיף מסעיפי כתב-הכמויות .הקבלן מתחייב לבצע עבודה זאת מיד עם קבלת דרישת המפקח ואינו רשאי לעכב את ביצועה מכל סיבה שהיא, ב. ג. ד. לרבות מפאת אי-סיכום מראש של מחירה. עבודה נוספת שאפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירה ,לדעתו הבלעדית של המפקח ,בהסתמך על סעיף דומה ברשימת הכמויות ,ייקבע מחירה על-ידי סיכום בכתב בין הקבלן למזמין. עבודה נוספת שלדעת המפקח אי-אפשר לקבוע את מחירה לפי סעיף קטן ב' לעיל ,ייקבע מחירה לפי מאגר המחירים לבניה בהוצאת "דקל" במהדורה האחרונה לפני הביצוע בפועל של העבודה ,והפחתה של .10%לא תופעל כל תוספת עבור "אזור". עבודה נוספת שלדעת המפקח אי-אפשר לקבוע את מחירה לפי סעיפים קטנים חתימת המציע ___________________ : 36 א' או ב' לעיל ,תשולם לפי שעות העבודה אפקטיביות שהושקעו בביצוע העבודה, על-פי מחירי היחידה לעבודות רג'י ולפי ערך החומרים שיאושר ע"י המפקח ושהוכנסו לשימוש בתוספת אחוז של קבלן ראשי על פי הטבלה התואמת של מחירון "דקל" או על-פי החוזה הממשלתי ,הנמוך ביניהם .אחוז זה יופעל על ערך החומרים בלבד. על הקבלן להציג עלויות חומרים וציוד כפי שנרכשו בפועל ושהינם חלק ממרכיבי העבודה הנדרשת .אסמכתאות לכך חייבות להיות חשבוניות מס של הספקים מהם הם נרכשו. 00.16תגבור קצב העבודה כאשר המפקח יראה כי קצב הביצוע אינו מספיק כדי לעמוד בלוח הזמנים,הוא יוכל ,ע"י א. הוראה בכתב ,להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י : הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגי לפי קביעת המפקח. תגבור צוות העובדים. עבודה בלילות וימי מנוחה ,או בשעות ארוכות. כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים המוקצבים. רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים, לרבות האמור לעיל .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין :תגבור הציוד ,תגבור כוח האדם ,עבודה בשעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב. במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות ,שעות לילה ובימי מנוחה ,יהיה על הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל ובמיוחד לקבל אישור והנחיות של האוניברסיטה. ג. אם יהיה צורך ,לדעת המפקח ,בכל זמן שהוא ,להחיש את קצב ביצוע העבודה כפי שנקבע תחילה בלוח הזמנים ,יפנה המפקח בכתב אל הקבלן ,והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה כמבוקש ע"י המפקח .כן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המפקח לצורך זה ,בנוגע לשעות עבודה ,ימי העבודה ושיטות העבודה. 00.17דרישות איכות הסביבה בנושא מניעת רעש יתחייב הקבלן המבצע להבטיח עמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה( התשל"ט .1979לצורך כך ישתמש הקבלן בציוד תקני בלבד. הקבלן המבצע יתחייב גם להבטיח עמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( התשמ"ג .1993 בנוסף ,יתחייב הקבלן המבצע להבטיח עמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( התש"ן 1990ולא לגרום ל"רעש בלתי סביר" כמוגדר בתקנות בשעות היום והלילה. 00.18ביטחון הקבלן יאשר מראש את רשימת כל העובדים מטעמו בפרויקט ,אצל מנהל יחידת הביטחון באוניברסיטה .לצורך כך יגיש הקבלן מראש רשימת עובדים כולל צילומים של ת.ז. חתימת המציע ___________________ : 37 אין להלין עובדים בתחום הפרויקט. 00.19 צוות הקבלן - הקבלן מתחייב להעסיק באתר מנהל עבודה מטעמו. - מנהל עבודה חייב להיות בעל נסיון של 3שנים לפחות. ביצוע עבודות באתר – יבוצעו רק בנוכחות מנהל עבודה .לא יורשו עובדי הקבלן לבצע כל עבודות ללא נוכחות מנהל העבודה. - מנהל העבודה מטעם קבלן חייב להיות באתר בעת ביצוע בדיקות ע"י המזמין ,המתכנן והמפקח ,ולנהל את עבודות התאום ואישור חומרים בדיונים עם המתכנן. 00.20בטיחות באתר הקבלן אחראי לקיום כללי הבטיחות והוראות כל חוק כנדרש .הקבלן ימנה את אחראי מנוסה ובעל הכשרה או את מנהל העבודה כאחראי/ממונה על הבטיחות ,ישלח את טופס המינוי למשרד העבודה ויוודא קבלת אישורו. - הקבלן יוודא כי מי שמונה על-ידו להיות אחראי על הבטיחות ,מאושר ע"י משרד העבודה, מכיר את כל הכללים והחוקים הנוגעים לנושא והוא מתעדכן מפעם לפעם בהוראות והנחיות חדשות. - האחראי לבטיחות ימצא באתר במשך כל זמן הביצוע ויוודא באופן שוטף קיום כללי הבטיחות ע"י כל אחד מהפועלים ,קבלני המשנה הפועלים באתר וקבלנים ממונים אחרים אשר עובדים מטעם המזמין ,בנוסף באתר יפעלו ע"פ החלטת המנהל עובדי מכון אשר מונו לבצע עבודות שונות ,על אחראי הבטיחות לדאוג לציוד תקין ולהדריך את כל העובדים והאורחים באתר. הנחיה או הוראה של המפקח ,או אישור של המפקח לאמצעים הננקטים ,או לפיגומים ,או לשיטת עבודה ,אין בה כדי להפחית מאחריותו הבלעדית של הקבלן לנושא הבטיחות. - 00.21תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות ,חוקים ואישורים הקבלן ימלא בדייקנות את הוראות כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניות שנקבעו ע"י הרשויות בקשר לביצוע העבודות ,לחוק התכנון והבניה לבטיחות הפועלים ולהוראות כל דין. לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן על-סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור שנגרם על-ידו מפאת אי-מילוין של ההוראות והתקנות - הנ"ל. העבודה תבוצע ע"פ כל דין בהתאם לחוקים ותקנות של ממשלת ישראל ,הרשות המקומית ורשויות מוסמכות אחרות. - על הקבלן לדאוג בעצמו ,לקבלת כל האישורים הקשורים לביצוע . 00.22ציוד מכני המכונות ,המכשירים וכל ציוד אחר אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודות ,יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של המפרט לגבי טיבו ואיכותה של העבודה. הציוד יסופק ויתוחזק במצב תקין וסדיר .יש להבטיח את הימצאותם של חלקי חילוף או ציוד רזרבי למקרה של תקלות טכניות. כל ציוד חשמלי דורש אישור חשמלאי. חתימת המציע ___________________ : 38 - ציוד אשר לדעתו של המפקח אין בו כדי להבטיח את העבודה עפ"י דרישות המפרט ,או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ,או שאינו נמצא במצב טכני תקין -יסלקו הקבלן מן האתר ויביא במקומו ציוד אחר המתאים לדרישות. כל ציוד יהיה בעל אישור תקינות ורישוי כנדרש. 00.23תוכניות עדות ותיק מתקן עם סיום העבודה ימסור הקבלן את המסמכים ותכניות העדות הבאים: א .תוכנית עדות לכל העבודה שבוצעה. ב .הוראות הפעלה ואחזקה לרבות טבלת תקלות ,הוראות לטיפול מונע ולאחזקה כפי שנמסרו לו ע"י יצרן הציוד וכפי שהוכנו על ידו לצורך אחזקתה התקינה של המערכת. ג .רשימת חלקי חילוף כולל מספרים קטלוגים ,שם וכתובת היצרן על כל חלקיו. ד .קטלוג של הציוד אשר סופק ,כולל מפרטי התקנה ואחזקה . ה .רשימת הציוד המותקן בה יצויין מספרו הקטלוגי של כל פרט בצד מספרו הסידורי במערכת ופרטי הפעלתו .קבלת המבנה מותנית בין היתר בביצועו של סעיף זה. 00.24קבלני משנה א. על הקבלן לקבל את אישור המזמין מראש ,לפני תחילת העבודה ,לגבי כל קבלן משנה מטעמו .על קבלני המשנה להיות בעלי יכולת מוכחת בביצוע העבודות בהם יועסקו. ב .הקבלן ידרש לאשר מראש את קבלני המשנה אצל המזמין ומודגש בזאת כי סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית ,לאשר ו/או לא לאשר ,כל קבלן משנה ו/או יצרן ו/או ספק שיוגשו לאישורו .בשום מקרה לא תהיה לקבלן עילה לדרישות כספיות כלשהן ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע או אחרות בשל עמדת המזמין לגבי קבלן/ני משנה ,כאמור לעיל. ג .בנוסף ,מודגשת זכותו הבלעדית והמוחלטת של המפקח ,לסלק ממקום המבנה כל קבלן משנה ,ו/או יצרן ,ו/או ספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות החוזה ,לתכניות ולמפרטים ,ו/או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן .סילוק קבלן משנה ,ו/או יצרן ,ו/או ספק ,או הקטנת היקף פעולתו, באם תחויב ע"י המפקח ,לא יהווה עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן ,ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע. 00.25אופני מדידה מיוחדים כל האמור במסמך ג' 1כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד ,אלא אם כן צוין במפורש בכ"כ. 00.26העבודה תבוצע בהתאם למפרט הבינמשרדי )ספר כחול( במתכונתו העדכנית לרבות אופני תשלום. חתימת המציע ___________________ : 39 אוניברסיטת בן -גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך ג'2 מפרטים טכניים מיוחדים כללי אקוסטיקה ושיכוך רעידות מערכת תברואה ,צנרת מעבדתית וכיבוי אש אוטומטי עבודות חשמל ומנ"מ עבודות מיזוג אוויר וחדרים נקיים חתימת המציע ___________________ : 40 .1כללי .1.1המפרט המיוחד: מפרט מיוחד זה בא להשלים את הדרישות של המפרט הכללי בהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד השיכון ומע"צ )"המפרט הכללי"( והדרישות של מפרטי מכון התקנים הישראלי )מפמ"כ(. דרישות המפרט המיוחד שלהלן עדיפות בכל מקרה על המפרט הכללי ומפרטי מכון התקנים הישראלי. כל הנאמר בפרקים אחרים של המפרט הכללי ובמפרטי מכון התקנים הישראלי והמתייחס לעבודות המתוארות במפרט זה ,חל גם על המפרט הזה. .1.2חומרים 1.2.1איכות החומרים: החומרים יתאימו לדרישות התקנים .חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראלים ,ישאו תו תקן .חומרים מתוצרת הארץ אשר לגביהם לא קיימים תקנים ישראלים ,יתאימו לדרישות תקנים בינלאומיים מחמירים .חובת ההוכחה על התאמת תכונות החומרים לתקנים ,חלה על הקבלן. החומרים לסוגיהם יסופקו ממקור אחד בעל יכולת לספק את הכמויות הדרושות עם אותה איכות עד גמר העבודה .מקורות החומרים לסוגיהם יהיו זהים לחלוטין. 1.2.2דוגמאות: יש להגיש לאישור האדריכל והמפקח ,דוגמאות של חומרים ומוצרים כולל גימור ,צבע ומרקם, כפי שיידרש ,בצירוף מפרטים ,קטלוגים ופרוספקטים של היצרנים/ספקים. 1.2.3קטעים לדוגמא : לאחר אישור דוגמאות החומרים ,יכין הקבלן קטעים לדוגמא לעבודות שידרשו ע"י המפקח, במקומות שייקבעו על ידי המפקח .קטעים לדוגמא אלה יהיו במצב זהה למצב המתוכנן הסופי לרבות צורת סידור הקווים ,הגוון ,המרקם ,וכו'. בחינת הקטעים לדוגמא תכלול את בחינת המוצר עצמו וכן את הרכבתו במקום המיועד. הקבלן יבצע שינויים בהתאם להוראות המפקח ,עד לשביעות רצונו המלאה .קטעים לדוגמא מאושרים יוכלו לשמש גם כחלק מהעבודה. הקבלן יהיה רשאי להתחיל בעבודות רק לאחר אישור הקטעים לדוגמא על ידי האדריכל והמפקח .לאחר אישורם ,יתאמו העבודות לחלוטין את הקטעים לדוגמא המאושרים. אין אישור הקטעים לדוגמא על ידי האדריכל והמפקח פותר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית להתאמת העבודות לתכניות ו/או למפרטים ו/או לחוקים ,לתקנות ולתקנים המחייבים ולטיב העבודות. .1.3תכנון מפורט ע"י הקבלן לפני תחילת העבודה ,יגיש הקבלן לאישור האדריכל והמפקח ,תכנון מפורט לרכיבים חתימת המציע ___________________ : 41 המתועשים ,קונסטרוקציות פלדה ,אלמנטים תלויים ,פרטי חדירה אל ומהמבנה וכל אלמנט אחר אשר ידרש ע"י המפקח ,אשר יוכן על יסוד תכניות ופרטי אדריכלות מנחים ,תכניות וחוברות הדרכה של היצרנים המיועדים לספק את הרכיבים ועל סמך ההנחיות הכלליות המפורטות במפרט הכללי והמיוחד .התכנון יכלול תכניות עבודה ומפרט משלים עם תיאור החומרים ,האביזרים והעבודות המיוחדות. תכניות העבודה יהיו מותאמות למידות בפועל בבניין ויכללו מידות ,חתכים ופרטים בקנה מידה גדול ,פריסות וגבהים ,פרטי אופן ההרכבה ,פרטי קונסטרוקציה נושאת ראשית ומשנית, "גשרים" ,הקשחות אופקיות וחיזוקים מסביב לפתחים ,פרטי שילוב רכיבי מערכות אלקטרו- מכניות ,תאום חדירות ,פרטי שיטות התליה לתקרה הקונסטרוקטיבית ,צפיפות ,עיגון וחיבור, פרטים על אביזרים נלווים ,פרטים על פרופילי גמר קצה היקפיים ופרטי חיבור ועיבוד סביב אלמנטים סמוכים . הקבלן אחראי שתכנון האלמנטים יהיה תואם את החוקים ,התקנות והתקנים הישראליים והבינלאומיים הרלוונטיים המחייבים . תכנון הקבלן יוכן ע"י מהנדס מורשה ויאושר ע"י האדריכל והמפקח על כל פרטיו ויהווה עם אישורו ,חלק בלתי נפרד מהחוזה .אישור המפקח ,לא יהיה בו כדי לגרוע במאומה מאחריות הקבלן לטעות ,אי-התאמה וכו'. אישור האדריכל והמפקח לתכנון המפורט אינו מהווה אסמכתא להתאמת התכניות לחוקים , לתקנות ולתקנים המחייבים .התאמת התכניות לחוקים ,לתקנות ולתקנים המחייבים היא באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן. העבודה תבוצע בהתאם לתכנון המפורט של הקבלן שאושר ע"י האדריכל והמפקח. חתימת המציע ___________________ : 42 אקוסטיקה ושיכוך רעידות חתימת המציע ___________________ : 43 חתימת המציע ___________________ : 44 חתימת המציע ___________________ : 45 חתימת המציע ___________________ : 46 חתימת המציע ___________________ : 47 חתימת המציע ___________________ : 48 חתימת המציע ___________________ : 49 אוניברסיטת בן גוריון בנגב מעבדת פרופ' יוג'ין פרומקר מערכת תברואה צנרת מעבדתית וכיבוי אש אוטומטי מפרט טכני מיוחד פרק - 00מוקדמות 00.01 תיאור העבודה פרק זה של המכרז מתייחס לביצוע עבודות תברואה ,צנרת גזים מעבדתיים מסוגים שונים ,כיבוי אש אוטמטי וכו' במעבדת פרופ' יוג'ין פרומקר ,במבנה פיזיקה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. העבודה מתבצעת בחדרים במבנה קיים כאשר חדרים אחרים במבנה ימשיכו לתפקד במהלך העבודות. העבודה כוללת בין היתר: 00.02 - פירוקים של מערכות מסוגים שונים. - צנרת מים לצריכה שוטפת. - צנרת ביוב ,דלוחין וניקוז. - אביזרים שונים במערכות הצנרת כגון מגופים ,וכו'. - מערכת כיבוי אש אוטומטית ,ספרינקלרים ,כולל צנרת ,ספרינקלרים מסוגים שונים וכו'. - צנרת מעבדתית לגזים שונים עשויה נחושת ונירוסטה כולל אביזרים כגון מניפולדים לבלוני גזים ,ווסתי לחץ ,מגופים ,חיבורים מהירים וכו'. - צנרת יניקת וואקום עשוייה נירוסטה SS316בקטרים " SCH.40 ,4" -2מחוברת במחברי .SWAGELOCR - ציוד ואביזרים לגזים ונוזלים ,בלוני גז מסוגים שונים ,ברזי מעבדה וכו'. - מערכת לטיפול באוויר להבאת אוויר בדרגת ניקיון .Class 2.2.1 - התחברות לצנרת מים וגזים. - התחברות לקולטני שפכים וניקוז. - שונות. פרטים כלליים ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת משרד הביטחון -בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד העבודה \ מע"צ ומשרד השיכון )הספר הכחול( .כמו כן כל העבודות תעשנה בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות -משרד הבריאות, מכבי אש ,עירית ב"ש ,וכו'. המפרט המיוחד שלהלן בא להשלים ולהוסיף למסמכים שלעיל )להלן "המפרטים"( ,לתוכניות ולכתב הכמויות ,ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את ביטוייה הנוסף במפרט זה. העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן: חתימת המציע ___________________ : 50 א .המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית -הפרקים ,המפרטים ברשימת המסמכים וכל פרק רלוונטי אחר. ב .הל"ת -הוראות למתקני תברואה. ג. תקן 1205על כל פרקיו הוצאה אחרונה. ד .מפמ"כ 349חלקים 1ו2 - ה .כל התקנים הישראלים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים. ו. 00.03 תקנים ומפמ"כים רלבנטיים אחרים ישראליים או זרים. התאמת התוכניות ,המפרטים וכתב הכמויות על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות ,הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם .בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות ,בנתונים ,במפרט הטכני וכו' עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב וכו'. ערעורים על נתונים ,מידות וכו' שמסומנים בתונכיות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה .החלטת המפקח בנידון תהיה סופית ,לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות. 00.04 00.05 אחריות הקבלן א. הקבלן יהיה קבלן בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות תברואה ,צנרת מתכתית בריתוך ,צנרת נחושת ,נירוסטה ,פוליפורפילן ,פוליאטילן צפיפות גבוהה בריתוך ,מערכות כיבוי אש אוטומטית ,וכו' עם נסיון מוכח בביצוע מתקני תברואה ומערכות כמפורט במפרטים, בתכניות ובכתב הכמויות ,או יעסיק קבלני משנה בעלי ניסיון מוכח כנ"ל. למזמין תהיה זכות לפסול כל קבלן שלדעתו נסיונו אינו מספק. ב. רואים את הקבלן כמכיר את מטרת העבודה ,כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע עבודות נשוא המכרז בדק ובחן באופן קפדני את התוכניות ,המפרטים ,סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו ,וכי הוא בקי בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. לפי כך ,רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות ,טעות בתכנון ,אי התאמה במידות וכו' ,אשר עלולים לגרום ,לדעתו ,לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי .לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי ,ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת. ג. רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה ואת הנשואה בכל ההפסדים שיגרמו עקב אופי העבודה וכמותה ,כתוצאה מהפרעות בלתי נראות מראש, משבירת צינורות מים או צינורות אחרים קיימים ,מהעובדה כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם החלה העבודה ,כתוצאה ממזג אוויר ,כתוצאה מפעולת צד שלישי או מכל סיבה אחרת :הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה ,בין אם תבוצע על -ידו ,ע"י פועליו ,שליחיו ,באי כוחו ,מורשיו ,משמשיו או קבלני משנה ופועליהם ,שלחיהם ,מורשיהם וכו' ואשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק ממנה. ד. הקבלן מתחייב לתקן ,להחליף ולהחזיר למקומו ,על חשבונו ,כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח ,חומר בלתי מתאים או גרוע ,ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה ולמפרט ,או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה. על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך פרק הזמן שנקבע לו ע"י המפקח .באם לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת ,הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י קבלן אחר. המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או לנכות מסכום כלשהוא אשר הוא חייב לקבלן ,או להפעיל את הערבות המתאימה שניתנה לו ע"י הקבלן. בטיחות מודגש שהעבודות מבוצעות בבניין פעיל בו תמשיך פעילות שוטפת של סטודנטים במהלך העבודה ולכן נדרשת יתר זהירות והקפדה על אמצעי בטיחות במהלך העבודה. חתימת המציע ___________________ : 51 הקבלן אחראי לבטיחות העבודה ,העובדים ,הפועלים וכל אדם אחר שעשוי להימצא בשטח, ולנקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת תאונת עבודה ,לרבות תאונות הקשורות בעבודה חפירה, חציבה ,הנחה ,קידוחים ,ריתוכים ,הובלת חומרים ,צינורות וכו'. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר ,או תביעת פיצויים עקב פגיעה באובייקט כלשהוא השייך לאחר הגורמים ,תשולם במלואה ע"י הקבלן. בטיחות ואמצעי זהירות למען הסר ספק מובהר כי הקבלן ייחשב לקבלן ראשי לכל דבר ועניין ,ולרבות לעניין פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( ,התש"ל 1970והתנקות על פיה. על מנת למנוע תאונות ,מפולות ,שריפות וכו' בשטח העבודה מתחייב הקבלן לשמור על כל דין המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים לב לנושאים כדלהלן: א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה. החזקת פנקס באתר הבניה בו תרשמנה תאונות וכו'. בכניסה למבנה יוצב שלט בו יצוין שם הקבלן ,פעולות הבניה ושם מנהל העבודה וכן יוצבו שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות ושהכניסה לשטחים אלה אסורה. במידה ונעשות הריסות הן תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של מנהל העבודה מוסמך לעבודות הריסה .העובדים בהריסה יצוידו בכובעי מגן ,נעלי בטיחות ומשקפי מגן, במידת הצורך )סעיף 88של התקנות(. לספק לעובדים כלי עבודה תקינים )לרבות :פטישים ,אזמלים וכו' 9כובעי מגן )מקום שקיים סיכון של עצמים נופלים( ,משקפי מגן )בריתוך ,חיתוך ,סיתות ,שברי בטון וכו'( הכל לפי הדין והצורך. כל הציוד ,לרבות מעליות ,מנופים וכלי הרמה אחרים ,יהיו תקינים לחלוטין עם תעודות בדיקה שגרתיות ועדכניות וברות תוקף של בודקים מוסמכים ,הציוד יופעל רק על ידי עובדים המורשים והמוסמכים לכך. לא לחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי מוסמך שאישר זאת בכתב. לא להשתמש באש גלויה בריתוך ,חיתוך עבודות ביטומן חם ועבודות אחרות שעלולות לגרום שריפה ,אלא לאחר קבלת אישור לביצוע עבודה ואופן ביצועה מאת המפקח. מאידך ,אישור של המפקח אינו משחרר את אחריותו המלאה והבלעדית לכל נזק שעלול להיגרם עקב ביצוע העבודות הנ"ל. 00.06 00.07 חוקים ותקנות עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים ,דרישות ותקנות וכו' של רשויות מוסמכות ,עירוניות וממשלתיות ,לרבות הרשות המקומית ,הג"א ,משרד הבריאות ,רשות כיבוי האש ,משטרה וכו' - תבוצענה בהתאם לדרישות .כל ההוצאות בגין הנ"ל נכללות במחיר המתקן המושלם. תוכניות א .תוכניות למכרז התוכניות המצורפות לתיק מכרז זה הינן תוכניות "למכרז בלבד" .תוכניות אלו באות להבהיר את היקף העבודה ואת סוגי העבודות והן מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו .על הקבלן להחזירן עם הגשת הצעתו. ב .תוכניות לביצוע ותוכניות נוספות לקראת ביצוע העבודה ,וגם במהלכה ,ימסרו לקבלן תוכניות עבודה מפורטות ומאושרות לביצוע. כמו כן יתכן כי לפני ו\או תוך כדי העבודה תמסרנה לקבלן תוכניות נוספות שתכלולנה תוספות, הבהרות ושינויים ביחס לתוכניות המקוריות. למרות האמור לעיל ,לא יהיה בהכנסת שינויים בתוכניות ובהוספת תוכניות כדי לשנות את מחירי היחידה שהוגשו ע"י קבלן בהצעתו ,או לשנות את לוח הזמנים לביצוע העבודה. חתימת המציע ___________________ : 52 ג. תוכניות בדיעבד )(AS-MADE עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תוכניות בדיעבד ) (AS-MADEשהוכנו במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה. התוכניות תעשנה על גבי תכנית בסיס של המתכנן בתוכנת "אוטוקד" גירסה ,14והן תכלולנה את כל המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף שידרש להפעלת ואחזקה שוטפת של המבנה בעתיד כגון :מיקום מדוייק של צנרת ואביזרים במבנה ,קוטר וסוג צנרת ,סוג אביזרים ,וכו'. הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן למפקח בצורה מסודרת הינה תנאי מוקדם למתן תעודת גמר למתקן וקבלתו על ידי המזמין. הקבלן ימסור למזמין דיסקט עם תוכניות לאחר ביצוע ושלושה סטים מושלמים של התוכניות לאחר ביצוע. עבור תוכניות בדיעבד על דיסקט ושלושה העתקים חתומים לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות. מסירת תוכניות בדיעבד מהווה תנאי בל יעבור לאישור החשבון הסופי. 00.08 תנאי עבודה מיוחדים לפני התחלת היצור המוקדם או התקנת הצנרת ,על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות: א. לבדוק את התוכניות שקיבל. ב. לתאם עם המהנדס את מקום התקנת עוגני הצנרת וכל שינויים שברצונו של הקבלן להציע בעניין מקום הצנרת כמתואר בתוכניות. ג. להכין סקיצות דרושות ליצור מוקדם של צנרת מתועשת )בעיקר .(HDPE ד. לבדוק תכניות קונסטרוקציה ולוודא שכל החורים ,מעברי צנרת ,חריצים וכו' הנדרשים לעבודה מופעיים בתכניות. הקבלן יבצע יצור מוקדם של צנרת ויאחסן חומרים גדולים במפעלו ,מחוץ לאתר .הקבל יביא את הצנרת הגמורה לאתר מיד לפני שהיא דרושה להתקנה. 00.09 אישור המפקח להזמנת ציוד ,אביזרים ומוצרים כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת המתקנים ,בהתאם למפרט ורשימת הכמויות ,טעונים אישור המפקח לפני הזמנתם אצל אחרים ,או לפני מסירתם לביצוע בבתי מלאכה של הקבלן .לפני מתן האישור ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד ,תכניות ,הסברים ותיאורים טכניים והבאת דוגמאות לשטח. המפקח יאשר הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים היכולים להוכיח שהינם בעלי ידע ונסיון בייצור ציוד ואביזרים מסוג זה ומגודל דומה ,הדרוש במתקן הנ"ל. כמו כן עליהם להוכיח שציוד דומה שיוצר על ידם ,נמצא בפעולה לשביעות רצונם של המשתמשים בו במשך 3שנים לפחות. 00.10 אישור המתכנן נושאים לאישור המתכנן ו/או האדריכל ו/או מהפקח -בכל מקום ובכל מסמך ממסמכי החוזה בו רשום "לאישור האדריכל" או "לאישור המתכנן" הכוונה היא שהטיפול באישור ייעשה באמצעות המפקח ,רק אישורו וחתימתו הסופית של המפקח היא קובעת. 00.11 אישור נציג האוניברסיטה העבודה לאחר השלמתה תימסר לאוניברסיטה ולכן במהלך העבודה יהיה על הקבלן לקבל אישורים לעבודות שונות ,מתקנים שונים וכו' מנציגי האוניברסיטה. במהלך העבודה יבקרו אנשי האוניברסיטה באתר ,יבדקו ביצוע עבודות שונות ,עמידה בתנאיי המפרט ,התכניות וכו' .דרישות והנחיות האוניברסיטה ,גם אם לא קיבלו ביטוי במסמכי המכרז השונים יחייבו את הקבלן וכל דרישה ,הערה או הנחיה תבוצע ע"י הקבלן. הנחיות ,הערות ודרישות של האוניברסיטה במידה שנוגדות את המפרט ,ינתנו בכתב ויבוצעו ע"י חתימת המציע ___________________ : 53 הקבלן לאחר אישור בכתב על ידי המפקח באתר .אי מילוי הוראות כמפורט לעיל ע"י קבלן יחייבו את הקבלן בכל נזק ישיר ועקיף ,במידה ויידרש תיקון הדרוש תיקון לפני מסירת המתקן לאוניברסיטה. 00.12 דגמים של מוצרים ואביזרים על הקבלן להמציא למפקח דגמים מכל המוצרים ,חומרים ואביזרים ,שבדעתו להשתמש בהם לביצוע העבודה ולקבל עליהם את אישור המפקח בכתב .הדגמים המאושרים ישארו במשרדו של המפקח עד לסיום העבודה. לא ישולם לקבלן שום תמורה הוצאות פירוק עבודות ,בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים בכתב ע"י המפקח. 00.13 חומרים ומוצרים ללא מפרט חומרים ומוצרים שלא פורטו במפרט זה ,יהיו בהתאם לתיאורים בתכניות .אם אין תאור בתכניות הם יהיו לפי תאורים בכתב הכמויות .חומרים שאינם מפורטים במפרט הטכני או בכתב הכמויות אך נדרשים לביצוע העבודות השונות ,יובאו לאישור המפקח כולל תאורים טכניים ,מפרטים, תעודות תו תקן וכו'. 00.14 שם היצרן שם היצרן הנקוב בכתב הכמויות ,נתון לצרכי קביעה נוספת לסוג ולטיב המוצר ולא לצרכי העדפת יצרן מסוים כלפי אחרים .כדי למנוע הפליית יצרנים אחרים ,תינתן לקבלן אפשרות ,באישור המפקח ,לספק מוצרים שווי ערך מיצרנים אחדים ,שטיב מוצריהם גבוה יותר או שעיצוב מוצריהם נאה יותר ,או שמחירם נמוך יותר ו/או שמועדי האספקה נוחים ובטוחים יותר .אישור מוצר תחליפי לרשום בכתב הכמויות או בתכניות ינתן בכתב בלבד .ללא אישור בכתב לא יתקבל שום מוצר חליפי. למוצרים תוצרת הארץ תינתן העדפה כלפי מוצרים תוצרת חוץ. 00.15 הדגשות בסעיפי מפרטים וכמויות הדגשת יתר ו/או אזכור זה או אחר בסעיפים מסוימים של המפרטים הטכניים ו/או כתבי הכמויות, אינם מבטלים ו/או אינם גורמים במאומה מהוראות וניסוחים טנדרטיים במקומות אחרים במפרטים ובכתבי הכמויות ואינם גורעים מאחריותו המלאה של הקבלן לבצע עבודות דומות בצורה מושלמת ואשר אליהן אין הדגשות ואזכורם כנ"ל. 00.16 המונח "שווה ערך" לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה ערך". המונח "שווה ערך" כרשום לעיל ו/או נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ,פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב .טיבו ,איכותו ,סוג ,צורתו ואופיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המפקח. קביעתו של המפקח מהווה קביעה סופית מוחלטת ואין לקבלן ולא תהיינה לו כל עילות לדרישת תוספת או פיצוי בנין קביעה זו. החליט המפקח לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המפקח טיבו ו/או מחירו ו/או איכותו פחותים מהמוצר שצוין במפרט ו/או בכתב הכמויות ,יהיה המפקח רשאי לקבוע את שוויו של המוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור ולחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע במפרטים ו/או בכתב הכמויות. 00.17 חומרים פגומים ועבודה לקוייה במהלך ביצוע העבודה יהיה רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף תוך זמן מתאים שייקבע ע"י המפקח את החומרים והמוצרים שאינם מתאימים לנדרש או לדוגמאות מאושרות או שהינם פגומים ולשנות ולתקן כל עבודה לקויה )לרבות הריסה ,פירוק וסילוק מהמקום של עבודות שלדעת חתימת המציע ___________________ : 54 המפקח אינם ניתנים לתיקון( .קיבעתו של המפקח אינה ניתנת לערעור ועל הקבלן לבצע את ההוראות ללא דיחוי. 00.18 הרחקת חומרים ומוצרים פסולים חומרים ומוצרים ייבדקו באתר עלידי מנהלי העבודה של הקבלן לפני הרכבתם וכל חומר או מוצר שנמצא בו פגם כלשהו יסומן ויורחק על יד הקבלן מהאתר תוך שבוע. כמו כן יוחרקו מהאתר חומרים ומוצרים שמכון התקנים או המפקח פסל אותם. 00.19 אלמנטים קונסטרוקטיביים על הקבלן להכין במבנה פתחים ,חריצים ,הנמכות ,שרוולים וכו' הדרושים בהתאם לתוכניות או לפי הנדרש על פי נוהלי עבודה מקובלים ) (COMMON PRACTICEלביצוע העבודות. הקבלן יהיה אחראי על ביצוע חריצים ופתחים והקודחים הדרושים בעת ביצוע עבודות גם אם אינם מסומנים בתכניות התברואה .חציבת פתחים ,חריצים ,קידוחים וכו' תבוצע אך ורק באישור מתכנן הקונסטרוקציה. כל החציבות ,הנמכות ,חורים ,פתיחת רצפות ותקרות מזוין כולל חיתוך ברזלים וריתוכם מחדש, מעברים ,החדרת שרוולים וכו' שיהיה צורך לבצע ,יעשה על חשבון הקבלן כולל החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות. עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד וכל ההכנות ,השרוולים ,ההנמכות ,החציבות ,וכו' והחזרת מצב השטח לקדמותו ,לא ישולם בנפרד והעבודה והחומרים הדרושים יחשבו ככלולים במחירי היחידה השונים. 00.20 עבודות כלליות שתבוצענה ע"י הקבלן בנוסף לעבודות שמפורטות במפרטים ,כתבי כמויות או הנדרשים לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז ,הקבלן יבצע את העבודות שלהלן: .1 .2 .3 .4 .5 .6 בדיקת מידות האתר והכנת כל הסקיצות הדרושות ליצור מוקדם של הצנרת. יצור מוקדם של הצנרת. הספקת כל חומרי העזר ,מנופים ,מגדלים ,כלים וציוד בניה נוסף הדרוש לבנית המתקן. צביעת כל הצנרת והציוד. הכנת כל הפתחים ,חריצים ,שרוולים ,הנמכות וכו' ברצפות ובקירות ,חדרים וכו' הדרושים להתקנת הצנרת ,וסתימת הפתחים לשביעת רצונו של המזמין. בדיקת המתקן לפי הפרטים הנתונים במפרט. אישורים חלקיים ביצוע כל שלב או חלק העבודות טעון אישור מוקדם של המפקח בכתב ,אולם מוסכם במפורש כי אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה ובהתאם להסכם והדין לכל חלק מהעבודה עד לגמר תקופת הבדק .קבלת חלק מהעבודה ע"י המפקח לא תגרע מאחריותו הקבלן לטיב העבודה. עדיפויות וקדימויות בביצוע המפקח יהיה רשאי לקבוע סדרי קדימויות ו/או עדיפויות לביצוע חלקי מבנה שונים,להקדים ביצוע של אזור זה או אחר ו/או לעבוד במקביל במספר אזורים -הכל כפי שייקבע על ידיו וזאת תוך תקופת הביצוע המצוינת בהסכמי המכרז ,כשכל זה ללא תשלום כל תמורה נוספת לקבלן. כל שלבי העבודה וההתקדמות יתואמו עם המפקח ובכפיפות ללוח הזמנים. מידות וסטיות אפשריות מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות ,מוצרים ,אלמנטים מתוכננים וכד' כפי שהם ניתנים בכתבי הכמויות ו/או בתוכנות ובכל מקום אחר ,הינן תאורטיות ועל הקבלן לקחת מראש ובחשבון את חתימת המציע ___________________ : 55 הסטיות האפשריות ולבצע את העבודות ו/או לספק את המוצרים על סמך מדידות מדויקות שיעשה הוא עצמו ועל חשבונו בלבד. ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן ,ולא תתקבל כל דרישה או טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצוע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו הינים תוצאה של אי התאמות במידות כאמור לעיל. 00.21 טיב החומרים והמלאכה -התאמה לתקנים הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה .חובה זו לא חלה על מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן יחיד שמוצריו ,חומריו הינם בלי סימן השגחה. בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו התקן או סימן ההשגחה המתאים. כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין המשובח ביותר ,וממוצרי יצרן מוכר .המוצרים המזכירים את שם היצרן בתכניות וברשימת הכמויות באים על מנת להצביע על איכות המוצר הנדרש ולקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך למוצר הנזכר על ידי מסמכים מתאימים בהתאם למפורט בתנאי החוזה. אורח מקצועי -העבודה תבוצע בצורה מקצועית ע"י בעלי מקצוע מעולים המכירים את דרישות הל"ת תקן ישראל 1205מפמ"כ .349העבודות שלא יבוצעו בצורה מקצועית או בניגוד להוראות הל"ת והמפרטים לעיל יפורקו ויורכבו מחדש ע"י הקבלן ועל חשבונו. כלי העבודה -הקבלן יחזיק במקום העבודה כמות מספקת של כלי עבודה במצב תקין שיבטיחו ביצוע העבודות ברמה הדרושה ובמועד הדרוש. סימון -הקבלן יסמן מיקום נכון של כל המתקנים ,האביזרים הדרושים להתקנה ויקבל אישור המפקח שהסימון נכון. הקבלן ישא באחריות בלעדית על דיוק הסימון ויתקן על חשבונו כל שגיאה הנובעת מסימון לא נכון. 00.22 כמויות כל הכמויות בכתב הכמויות ניתנות באומדנא. העבודה מבוצעת במבנים קיימים ויתכנו שינויים משמעותיים בכמויות הן עקב גילוי חלקי של מערכות תקינות שאין צורך לפרקם והן עקב גילוי מערכות שנדרש לפרקם ולא נלקחו בחשבון בכתב הכמויות. כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא תשפיע ולא תגרום לשינוי במחירי היחידה או לשינוי בתקופת הביצוע. 00.23 הקטנת/הגדלת היקף העבודה המזמין יהיה רשאי לבטל ,להקטין או להגדיל את היקף העבודות המתוארות בסעיפי חוזה/מכרז זה ללא הגבלת בתנאי שסה"כ ההיקף הכולל של החוזה/מכרז לא יקטן/יגדל יותר מהנקוב בתנאי הגדלה/הקטנה שמפורטים בתנאי החוזה. 00.24 שלבי קבלת המתקן 00.24.1ביקורת סופית עם סיום העבודות יבצע המתכנן ,ביחד עם המפקח ,המזמין והקבלן" ,ביקורת סופית" של כל העבודות .המתכנן יכין רשימת פגמים שימצאו בזמן הביקורת והקבלן יידרש לתקנה. 00.24.2בדיקה סופית עם סיום תיקון כל הפגמים ,תתבצע ע"י הקבלן ובנוכחות המתכנן והמפקח "בדיקה סופית של כל המערכת" הבדיקה תתבצע בהתאם למתואר בנספח א' למפרט והנחיות אגף הלוגיסטיקה של האוניברסיטה. חתימת המציע ___________________ : 56 00.24.3סיום העבודות עם סיומה המוצלח של "הבדיקה הסופית של המערכת" ,תבוצע ע"י המזמין ,בנוכחות המזמין ובמועד שיקבע ע"י המזמין" ,בדיקה של סיום עבודות". 00.25 תקופת הבדק והשרות הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 24חודשים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין .הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו ,אלא אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון ,בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו .כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי לא יאוחר מ 24-שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן. לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד שנדרש רשאי המזמין להורות על ביצוע התיקונים ,לרבות רכישת חלקים ,באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות. תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק ו\או פריט שלם אשר נתגלה כליקוי .על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה של 24 -חודש מיום החלפתם. האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה זאת בתנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום וע"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה .במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו\או דרישות מפרט זה ,ישא הקבלן באחריות מלאה לפגמים ליקויים ותקלות שיתגלו ,ויתקנם על חשבונו במשך תקופת האחריות כמפורט לעיל. כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הנדרשות והמומלצות ע"י יצרני הציוד. עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למזמין במצב פעולה תקין מכל הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש. על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני תום מועד שנת האחריות על כוונתו למסור את המתקן .לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור המתקן ,או שנמצא המתקן בעת בדיקתו במצב שאינו כשר למסירה ,יידחה מועד גמר שנת האחריות עד למועד בו יימסר המתקן המזמין לשביעות רצונו המלאה .עם מסירת המתקן יוציא היועץ תעודת קבלה של המתקן. חתימת המציע ___________________ : 57 פרק - 07מתקני תברואה - 07.01עבודות הריסה ופירוק 07.01.01מודגש במיוחד שכל עבודת פירוק ,חציבה ,פינוי ,הריסה וכו' הנדרשת לצורך ביצוע מושלם של נשוא העבודה יהיו כלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד .רק עבור עבודות פירוק שמוזכרים במפורש בכתב הכמויות ישולם בנפרד. 07.01.02כל העבודות בפרק זה של הריסה ,פירוק ,חציבה וכל עבודה אחרת המותירה פסולת בנין מכל סוג שהוא ,יכללו המחירים את סילוק החומר מהאתר למקום שיורה עליו המפקח. 07.01.03כל פרוק והריסה יעשו כך שלא יפגע הבניין או חלק מהבניין ,וכן יש לבצע סדור מתאים למניעת אבק וטרדה ,לשאר חלקי בנין פעילים. 07.01.04כל החומרים המפורקים שייכים לנותן העבודה ,אלא אם נאמר אחרת .המפקח יחליט במקום איזה חומר ניתן להשאיר במקום ואיזה לסלק בהתאם לנאמר בסעיף 07.01.01לעיל .כמו כן יקבל הקבלן הנחיות באתר לאן לפנות את החומרים בשלמותם. 07.01.05פירוק צנרת מסוגים שונים גלויים בקירות ,ברצפה וכו' ,פירוק קופסאות בקירות וכו' כוללים החזרת מצב השטח לקדמותו :מילוי בבטון ,טיח ,ריצוף וכו'. 07.01.06כל עבודה הנמדדת בקומפלט כוללת את כל ההוצאות שיש להשקיע כדי להביאה למצב מושלם לחלוטין. 07.01.07דרישות המזמין לביצוע עבודות הפירוק וההריסה בתקופות שונות במשך יום העבודה ,על מנת לא להפריע לפעילות השוטפת בבניין כולל הפסקות במשך יום העבודה בין תקופת עבודה אחת למשניה כולל ביצוע עבודות אלה מחוץ למסגרת שעות העבודה הרגילות ,לא תזכה את הקבלן ברשות להגשת כל תביעות איזה שהן ,ומחירי העבודות המבוצעות בכתב הכמויות כוללות את ההוצאות הכרוכות עקב כך. 07.01.08עבודות ההריסה והפירוק צריכות להתבצע בצורה הנדסית ומקצועית .על הקבלן לדאוג לכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בעבודה מסוג זה ,שיטת ההריסה והפירוק ,והציוד המיועד יוצגו בפני המפקח ובסמכותו לאשר או לפסול את השיטה ואת הציוד למרות אשורו או אי אשורו כל האחריות לבצע העבודה חלה על הקבלן. חתימת המציע ___________________ : 58 פרק -07.02צינורות למים קרים וגזים מעבדתיים 07.02.01 כללי א .התקנת הצינורות הגלויים כל העבודות הקשורות בהעמסת צינורות ,הובלתם ,פריקתם ,הטיפול בצינורות ,אחסונם ,השימוש בחומרים שונים ובשיטות עבודה שונות לצורך הנחתם תעשנה בהתאם לתקנים ומפרטים המוכרים, כגון מפרטי מיא"מ והנחיות היצרנים. ב .קונזולות ,מתלים וכו' צנרת גלויה תוצמד לקירות ,תקרה ,מבני קונסטרוקציה אחרים תחתית נישות וכו' ,באמצעות קונזולות ,מזחלות ,חבקים וכו' מיוצרים חרושתית דוגמת תוצרת " "UNISTRATאו ש.ע .כל הקונזולות ,חבקים וכו' ,יהיו מפלדה מצופים קדמיום .במידה ויידרש ע"י האדריכל ,הקונזולות יצבעו בגוון לפי דרישת האדריכל .שטח המגע בין הצינור והחבק או הקונזולה ,ייעטף ברפידת גומי עשויה EPDMלצינורות מים ונחושת וניאופרן לצינורות נירוסטה .במידת האפשר הצינורות יונחו על מבנה תליה ,קונזולה וכו' משותף .הקבלן יתאים את סוג הקונזולה למספר הצינורות ואופן ההרכבה; צמודה לקיר ,ניצבת ,תלויה לתקרה וכו'. לפני הרכבת הקונזולות ,חבקים וכו' ,יובאו דוגמאות מכל סוג ומין ,לאישור המפקח .רק לאחר אישור המפקח לגבי סוג הקונזולה ,אופן השימוש ,מיקום וכו' ,תבוצע עבודת התקנת הקונזולות. הצנרת תונח על תמיכות בלי להשפיע על מקומות חיבור הצינור לאביזרים ו/או מכשירים. המרחק בין הקונזולות יהיה כלהלן: 01 02 03 04 צינורות אופקיים בקוטר עד " 1/2יתמכו כל 1.0מ'. צינורות אופקיים בקוטר " 3/4ומעלה יתמכו כל 2.0מ'. קוים אנכיים בקוטר עד " 1יתמכו כל 2מ'. קוים אנכיים בקוטר מ 1 1/2 "-ועד בכלל יתמכו כל 3מ'. ליד כל שוני זווית בצנרת תותקן תמיכה. עבור אספקת והתקנת הקונזולות וכל הנאמר בפרק זה ,לא ישולם בנפרד והעלויות עבור הנ"ל יהיו כלולות במחירי היחידה השונים להנחת הצינורות. ג .מעבר דרך קירות המעבר עם צינורות מכל סוג שהוא דרך קירות ,רצפות ,תקרות וכו' יעשה דרך קידוחים והתקנת שרוולים שייעשו בשלב מאוחר יותר .הרווח בין השרוול והצינור יאטם בחומר אלסטי דוגמת אלסטוסיל או ש.ע .עבור התקנת השרוולים ואיטום מעבר דרך שרוולים ,לא ישולם בנפרד .התקנת השרוולים תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. ד .איטום המעבר דרך קירות אש המעבר דרך קירות ,תקרות ,פודסטים בפירים וכו' מיועדים לעמידה נגד אש יאטם באמצעים מיוחדים חוסמי אש כדוגמת KBSתוצרת " " GRUNUאו ש.ע .עבור איטום המעברים לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. ה .שמירת נקיון פנים הצינור הקבלן ינקוט בכל האמצעים המתקבלים על הדעת על מנת לשמור על הצינורות מחדירת לכלוך או כל חומר זר אחר לתוכם .לפני הרכבת הצינורות יש לנקות היטב את הקצוות של כל צינור .אופן הניקוי יהיה טעון אישורו של המהנדס .על הקבלן לשמור על כך שלא ישארו גופים זרים בצינורות. ו .צביעת הצנרת המתכתית כל הצינורות ללא יוצא מן הכלל )כולל צינורות מגולבנים וצינורות עם בידוד טרמי( ,יצבעו כלהלן: חתימת המציע ___________________ : 59 צינורות מגולבנים יצבעו בשתי שכבות צבע מגן "מגנול" ושתי שכבות צבע סינטטי עליון. צינורות מים חמים מגולבנים צינורות שייעטפו בבידוד טרמי ייצבעו בשתי שכבות צבע מגן עשיר אבץ עמיד בטמפרטורות גבוהות. ז .צביעה לזיהוי צנרת .1צבע ראשי )רקע( צבע הצינורות והסימון יהיה בהתאם לנוהלי האוניברסיטה ובאישור מחלקת האחזקה של האוניברסיטה .כל הצנרת המתכתית תצבע בשתי שכבות וסוד ושתי שכבות צבע גמר בגוון לפי הוראות המזמין לצורך זיהוי המערכות. מודגש שגם הצנרת מוגנת מפני קורוזיה כדוגמת צינור מגולוון למשל יצבע בצבע יסוד וצבע עליון כמפורט להלן. .2טבעות זיהוי 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 טבעות הזיהוי בגוון שנקבע מסומן מעל הצבע הראשי של הצנרת. במקרה שסימון הצבע הראשי יעשה ע"י טבעות ראשיות ,יסומנו טבעות הזיהוי על גבי הטבעות הראשיות. טבעות הזיהוי יסומנו במקומות כמפורט להלן. רוחב טבעות הזיהוי יהיה 5ס"מ. ניתן לסמן את טבעות הזיהוי בסרטים מודבקים במקום צבע .הסרטים יהיו מחומר פלסטי בגוון המתאים ,ההדבקה תעשה כך שטבעת שתווצר תהיה ניצבת לציר הצינור .חפיפת קצות הסרט תהיה מאחורי הצינור בצד הלא נראה לעין. עבור צביעת הצנרת כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. ח .שילוט וזיהוי צינורות ומגופים .1ליד כל שסתום ,מתקן ,ציוד ,לוח וכו' יותקן שלט מתוצרת " "MUPROאו ש.ע .תוכן השלט שיבוצע בחריטה יציין את סוג האספקה ומספרי החדרים או האזורים או המתקנים עליהם הוא פוקד. ליד כל שסתום ניתוק במערכת מי כיבוי אש יסודר שלט שבו יצוין: "מי כיבוי אש -יש להודיע למנהל על סגירת השסתום". כל שלט יחוזק עם 2ברגים לחבק שיורכב על הצינור או על האביזר או לשלדת פלדה מחוזקת לקיר ליד הצינור או על יד השסתום. לפני הכנת השלטים ,יכין הקבלן רשימה של שלטים עם התוכן המוצע על ידו ותכנית מיקום השלטים לאישור המפקח. .2נוסף לזיהוי הצינורות עפ"י גוונים כאמור לעיל ,יזוהו כל הצינורות על ידי מדבקות מודבקות בדבק מגע על הצינורות ,במרחקים שלא יותר מ 6 -מטר בצינורות ישרים וליד כל חדירה לקיר או תקרה ,פיר ,רצפה ,הסתעפות וכו'. על המדבקות ירשם סוג הזרם וחץ המורה על כיוון הזרימה. גודל המדבקות יתאים לקוטרי הצינורות. .3בחדר המכונות יתלה על הקיר במקום בולט לוח מקרא שעליו יהיה המפתח לסימון הצנרת. לוח יכול להשתלב עם לוח תרשים חדר המכונות) .ראה להלן(. הלוח יהיה עשוי פרספקס וגודלו יתאים לכתיבת המקרא באותיות שגודלן 3.0ס"מ לפחות. עבור עבודות זיהוי צינורות ועבודות עזר כולל מדבקות שילוט ,חבקים ,לוח מקרא ,וכו' לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. חתימת המציע ___________________ : 60 ט .פעולות למניעת קורוזיה תוך תקופת ביצוע העבודות על הקבלן לבצע את הפעולות למניעת קורוזיה כדלהלן: .1 .2 .3 .4 .5 .6 צינורות שחורים יובאו לשטח עם צביעה מוכנה מהמפעל; צבע יסוד וצבע עליון כנדרש. בשטח יבוצעו תיקוני צבע וצביעה הסופית בצבע לזיהוי הצינורות כמוגדר לעיל בסעיף ז'. שכבת צבע יסוד ראשונה יש לבצע מיד לאחר הכנת המוצרים או הרכבת הצינורות .מוצרי פלדה שיוכנו בבתי מלאכה של הקבלן או אצל יצרנים ,יסופקו עם צבע יסוד. יש למנוע מגע ישיר בין צינורות אל ברזליים וצינורות פלדה או חובק פלדה ,על ידי ליפוף הצינור במקום המגע בסרט E P D Mמודבק או על ידי השחלתו בתוך שרוול מצינור פלסטיק. למניעת קורוזיה פנימית בצינורות כתוצאה משאריות מים מהמבחנים ,יש להוסיף למי המבחנים חומרים אקלים מאושרים על ידי המפקח ,כך שהמים יהיו בעלי P.Hבין 8עד .9 לאחר גמר המבחנים יש לנקז את הקווים. הגנה בפני שיתוך )חיוץ( יש להשתמש באמצעים טכניים נכונים ומקובלים למניעת תופעות השיתוך .צירוף המתכות וחיבורם במעגלי מים שונים ,ייעשו בצורה המונעת שיתוך אלקטרוכימי .לדוגמא :בכל מעבר מצינור " 3שחור לצינור מגולבן יותקן אביזר חיוץ. בצינורות שקוטרם עד " 2יעשה החיוץ באמצעות "רקורד חיוץ" )עם טבעת בידוד( מיוחד למטרה זו. בצינורות מעל " 3כולל ,יעשה החיוץ באמצעות "דרסר חיוץ" )דרסר עם אטם בין שני האוגנים ומעברי הברגים( ,או אמצעי דומה מאושר. עבור חיוץ לא ישולם בנפרד ומחיר אביזר החיוץ יהיה כלול במחירי היחידה השונים. 07.02.02 צינורות מים קרים סוג הצינורות א. המינורות יהיו צינורות עשויים פוליפרופולן רנדום PPR ,דוגמת צינורות ירוקים המיובאים על ידי ש.א.ל -חוליות הספחים יהיו עשויים PPכנ"ל. ב. בדיקת לחץ הידרוסטטי לצנרת לאחר השלמת הצנרת והתקנת כל האביזרים ,תיבדק הצנרת בדיקת לחץ הידרוסטטי .הבדיקה תבוצע בצנרת כולה או בקטעים .במקרה והבדיקה תעשה בקטעים ,תעשה בדיקה נוספת עם השלמת כל העבודה ,על כל המערכת כולה. לא יוחל במילוי הצנרת אלא לאחר מתן אישור לכך בכתב מהמהנדס .הקו ימולא בהדרגה ובאיטיות כדי למנוע הלם או רעידת הצינורות ובכדי לאפשר את יציאת כל האוויר מהצינורות .מהירות מילוי הקו במים תיקבע ע"י המהנדס. אחרי גמר המילוי ,אך טרם יועלה הלחץ ,יבדקו כל האביזרים לאטימותם וייעשו כל התיקונים הדרושים במקרה ויתגלו דליפות באטמי האביזרים .אם יתגלו בבדיקה זו דליפות בחיבורים או פגמים באביזרים שאין לתקנם כשהצנרת מלאה מים .ינוקזו הצינורות ויבצעו התיקונים הדרושים ,יש לחזור על הבדיקה הזו עד אשר יתוקנו כל הדליפות בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק בנוכחות המפקח .לחץ הבדיקה יקבע ע"י המפקח אך לא יהיה פחות מ 12.0-אטמ' .הלחץ הדרוש יושג ע"י משאבת לחץ מיוחדת .כל הציוד ,האביזרים והמכשירים המשמשים לבדיקת הלחץ ,יהיו טעונים אישור המפקח. עבור בדיקת הלחץ לא ישולם בנפרד והתשלום ייחשב ככלול במחירי היחידה להנחת צנרת. חיטוי הקווים ג. כללי כל הצינורות המיועדים להובלת מי שתייה ,יישטפו ויחוטאו לפני הכנסתם לשרות ע"י כלורינציה. חיטוי הצנרת תעשה אחרי בדיקת לחץ ,אלא אם קיימות או ניתנו הוראות אחרות .החיטוי ייעשה בהתאם להוראות משרד הבריאות ובהתאם למפורט להלן .עם גמר החיטוי ,על הקבלן להמציא אישור ממשרד הבריאות שאכן הקו חוטא ומאושר לשימוש. חתימת המציע ___________________ : 61 עבור שטיפת וחיטוי הקווים כמפורט להלן ,לא ישולם בנפרד והמחיר עבור כל המפורט כולל חיטוי חוזר במידת הצורך ,ייחשב ככלול במחירי הנחת הצנרת. שטיפת הצינורות לפני החיטוי לפני החיטוי ישטפו הצינורות היטב במים נקיים כדי להוציא כל לכלוך וגופים זרים העלולים להשאר בצינורות. מי השטיפה יוזרמו במהירות של מטר אחד לשניה לפחות ,אך רצויה מהירות גדולה מזו .בעת שטיפת הקו ,יישטפו גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים .השטיפה צריכה להמשך עד שהמים הנאספים ליד כל מוצא במיכל זכוכית שקוף ,ייראו נקיים ושקופים .עם התחלת השטיפה ,יש להתחיל בהוספת כלור, כאמור להלן. חיטוי הצינורות חיטוי הצינורות ייעשה ע"י הוספת כלור למים בשעור של 50מיליגרם לליטר .הוספת הכלור תתחיל עם השטיפה ,באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים של המוצאים .בחומר כלורינציה יש להעדיף תמיסה או טבליות של היפוכלוריד. בתום תקופת 24שעות ,חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו )המרוחק מנקודת הכנסת הכלור( להיות לפחות 10מיליגרם לליטר .אם השארית היא בין 1מ"ג לל' ו 10 -מ"ג לל' ,יש להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של 24שעות .אם שארית בכלור החופשי בתום 24שעות היא קטנה מ 1 - מ"ג לל' ,יש לשטוף ולחטא את הקו מחדש. כאשר אין אפשרות להשאיר את מי הכלור בצינורות במשך 24שעות ,יש להגדיל את שעור הכלור ל 75 - מ"ג לל' ולהשאיר את מי הכלור בקו למשך 6שעות לפחות .הדרישות לשעורי הכלור בסוף הקו ישארו בעינם גם במקרה זה. חתימת המציע ___________________ : 62 -07.03צנרת גזים מעבדתיים 07.03.01 סוג הצינורות הצינורות לגזים מעבדתיים יהיו צינורות נחושת וצינורות פלק"מ SS316לפי הגזים העוברים דרכם. צינורות נחושת לפי תקן -DIN 1786ללא שומן לפי תקן DIN 8905מאונכים בכסף .הספחים מנחושת מתוחה .כל החיבורים לשסתומים למכשירים יבצעו באינוך .האינוך בכסף יבוצע בהתאם לתקן DIN 8513חלק .3 צינורות לגז חנקן ומימין יהיו צינורות פלב"מ .SS316 צינורות לוואקום יהיו עשויים פלב"מ .SC.40 316 הספחים לצנרת נחושת יהיו כדוגמת הצנרת לריתוך .הספחים לצנרת נירוסטה וואקום יהיו מחברים מכניים .SWAGELOCR צינורות הגזים יהיו מונחים על קונזולות כמפורט בסעיף 07.02לעיל ויוחזקו ע"י ווי קולר מחוזקים לקיר כל 2מ' לפחות .בין החבקים והצינורות תותקן רפידת E.P.D.Mמתאימה. 07.03.02 גזים לפני הרכבת הצנרת והאביזרים ,יש לנקותם ביסודיות משמן ,גריז ,חומרים מתלקחים וכל חומר זר אחר .צינורות ו/או אביזרים אשר סופקו לאתר באריזות מקוריות ממפעל היצרן ומלווים תעודה המעידה שהם נקיים ומוכנים לשימוש במערכות לאספקת גזים רפואיים ,פטורים מניקוי נוסף באתר. השטיפה תיעשה בעזרת תמיסה חמה של סודיום קרבונט או תריסודיום פוספט מהולים במים בכמות 1ק"ג ל 34 -ליטר מים .זמן השטיפה 15דקות. במידת הצורך יש לשפשף ולנגב חלקים כדי להבטיח ניקוי מושלם. לאחר השטיפה כנ"ל ,יש להשרות ולשטוף את כל החלקים ע"י מים חמים נקיים .צנרת ואבזירים לאחר טיפול הניקוי או שסופקו נקיים ,יש להוביל ,לאחסן ולהרכיב בצורה המבטיחה בקפידה שמירה על ניקיונם .כמו כן ,יש למנוע כל מגע עם שמן או גריז .האמור לעיל ,תוקפו יפה גם לגבי כלי עזר כגון כלי חיתוך וכו'. אם מאיזו סיבה שהיא יתלכלכו הצינורות או האביזרים ,יש לחזור פעם נוספת על פעולת השטיפה המתוארת לעיל. 07.03.03 מבחנים לצנרת לאחר ההרכבה ולפני כיסוי הצנרת וחיבורם של אביזרי היציאה ,יש לשטוף את הצנרת באוויר דחוס או חנקן ממיכלים ,כאשר המערכת יבשה ,נקיה ונטולת שמן .לאחר התקנת אביזרי היציאה, יש לבצע בדיקת לחץ ע"י אוויר דחוס ממיכלי לחץ ,נקי משמן ומרטיבות בלחץ 12ק"ג /סמ"ר. כמו כן כל הלחמה תיבדק על ידי תמיסת סבון .במידה ותהיה נפילת לחץ מעל המותר ,תאותר הנזילה באמצעות תמיסת סבון ,תתוקן והצנרת תיבדק שנית .אם לא יתגלה מקום הנזילה ,תפורק המערכת או חלק ממערכת הצינורות החשודה ותורכב ותיבדק כנ"ל עד לקבלת מערכת אטומה לחלוטין. 07.03.04 שסתומים לצנרת גזים מעבדתיים מנחושת השסתומים יהיו כדוריים מתוצרת APOLOדגם 82-200 MGSשלושה חלקים נקיים על מאריכי נחושת עם קצוות מולחמים או שווה ערך שיאושר על ידי המתכנן .האביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי ויתאימו להולכת גזים. 07.03.05 צנרת פלב"מ )(SS316 צנרת פלב"מ תהיה SS316המתאימה ללחץ עבודה של 6000 PSIהצנרת תהיה מסוג O.Dועובי דופן הצינור יהיה 1.0-1.2מ"מ ,ליטוש פנים וחוץ. חתימת המציע ___________________ : 63 05 הצנרת תחובר באמצעות ספחים עשויים נירוסטה מסוג ,O.Dתוצרת .WADGELOCK 06 הצנרת תונח על קונזלות מתוצרת "יוניסטרט" או ש.ע .החיזוקים לקיר יהיו כל 1.0 מ' לפחות ותמיכה נוספת במרחק 20ס"מ מכל שינוי כוון ,או אביזר ,לוח וכו'. - הצנרת תורכב קטעים קטעים ,כל קטע ינוכה לפני הרכבתו מכתמי שמן ,גריז וכו', באמצעות תמיסה חמה של סודיום קרבונט. - לאחר ההרכבה תבדק הצנרת באמצעות אוויר יבש או חנקן בדרגת יובש מינימאלית GRADE - D - ללחץ של .6000 PSIמקור הלחץ לא יפעל באמצעות שמן אלא באמצעות אוויר, בכדי לא ללכלך את הצנרת. - בדיקה לנזילות בין החיבורים תעשה באמצעות סבון מיוחד. - לאחר הבדיקה יש להחדיר לצנרת אוויר יבש או חנקן בדרגת היובש הנ"ל. ברזים - הברזים יהיו עשויים נירוסטה תוצרת " "HAM-LETע"פ המפורט בכתב הכמויות. - כל הברזים יהיו בעלי חיבור .O.D - כל הברזים יהיו ללחץ של .5000 P.S.I ספחים - 07.03.06 כל הספחים יהיו עשויים נירוסטה תוצרת " "HAM-LETבעלי חיבור .O.D כל הדגמים יהיו ע"פ המפורט בכתב הכמויות. תאום ביצוע עם ציוד שיסופק ע"י אחרים ביצוע עבודות התברואה במעבדות ובחדרים בהם מותקן ציוד וריהוט שקשור למערכות התברואה; ברזי מעבדה שמותקנים בשולחנות ,חיבורים למנדפים ,חיבור לציוד יעודי וכו' שיותקן רק לאחר השלמת המבנה וביצוע עבודות גמר יעשה בשנים או יותר שלבים. שלב א' – התקנת צנרת אספקה של הקירות ,בקירות ,צנרת ניקוז ברצפה או בקירות וכו'. שלב ב' -ביצוע חיבורים לאביזרים מותקנים בשולחנות מעבדה ,כיורים בשולחנות מעבדה ,ציוד קבוע או נייד במעבדה וכו'. הריהוט והציוד יובא לשטח ויותקן לאחר השלמת המבנה כולל עבודות הגמר ולכן בין שני שלבים אלו עשוי לעבור זמן רב. כמו כן יתכן ששלב ב' יבוצע בשלבי ביניים בהתאם לקצב הבאת הציוד והריהוט לשטח. מודגש במיוחד שלא תינתן שום תוספת כספית בגין עבודות שיבוצעו בשלבי ביניים כאמור לעיל, שניים או יותר שלבים ,במועדים שונים ואקראיים לפי קביעת המפקח המזמין יהיה רשאי לפרוש את ביצוע העבודות בשלב ב' עד ששה חודשים מיום גמר עבודות הגמר במבנה וקבלתו ע"י המזמין. מעבר לתקופה זו ישולם לקבלן לפי עבודות ברג'י )יומיות( בכתב הכמויות. חתימת המציע ___________________ : 64 07.04מערכת הדלוחין ,ניקוז ושופכין 07.04.01 צינורות דלוחין צינורות הדלוחין יהיו עשויים פוליאטילן בצפיפות גבוהה H.D.P.Eבהתאם למפרט מ.ת.י .מפמ"כ 349חלק 1דוגמת "מובילית" או ש.ע .כמפורט בתכניות. מחיר היחידה עבוד צינורות הדלוחין יכלול הכנת תכניות ביצוע ) (SHOP DRAWINGSע"י יצרן הצינורות ,אחריות ל 10 -שנים על ההתקנה והחומר ,קבלת היתר ממכון התקנים כולל התקנת פתחי ביקורת כפי שידרשו בקירות ,רצפוצ וכו' וספחים עם או בלי ע.ב .כגון זוויות ,מסעפים ,מופות ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הצורך ,מחברי התפשטות ,וכו' ,צביעה כנדרש ,חיזוק הצינורות לקירות תקרות וכו' ,קונזולות ,חבקים גשרי צנרת וכו' כמפורט בסעיף .7.2.3על הגג ,בחללי תקרות אקוסטיות ,בפירים ,מעבר דרך רצפות ,תקרות וכו' שרוולים,איטום חוסם אש, חריצים,בקירות וברצפות וביטון בקירות או ברצפה וכו' ,וכל הנדרש להתקנה בהתאם לתכניות ומפרטים. 07.04.02 צינורות השופכין וניקוז צינורות השופכין והניקוז מתחת לרצפת המרתף וגלויים מתחת לתקרות המרתפים ועל הקירות במרתפים יהיו עשויים יצקת ללא ראש לפי ת.י .124 .ספחים לפי ת.י125 .או . HDPE צינורות השופכין הגלויים בתקרות אקוסטיות ,פירים וכו' יהיו עשויים .HDPE הצינורות והאביזרים HDPEיתאימו למפרט מת"י מפמ"כ 349חלק .1 צינורות יהיו על הקירות ,צמודים לתקרות בחללי תקרה אקוסטית וכו' צמודים לקירות ,לתקרה, או בחלקי מבנה אחרים באמצעות חבקים ,קונזולות ,מתלים וכו' .הקונזולות וכו' יהיו כמפורט בפרק 7.2.1לעיל. 07.04.03 ניקוז המזגנים מערכת ניקוז המזגנים מורכבת מצינורות פוליאטילן מצולב וצנרת H.D.P.Eכדוגמת צנרת הדלוחין בהתאם למפורט בתוכניות .ניקוז המזגנים יעשה בתוך מחסומי ריצפה או דרך קולטני ניקוז אופקים שמתנקזים אל תחנת השאיבה במרתף התחתון. 07.04.04 הנחיות לביצוע צנרת D.H.P.E התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ 349חלק ,2ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של היצרן ותחת פיקוח שרות השדה של היצרן. על הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב H.D.P.Eובעל תעודת הסמכה מאת נציגו המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים. תהליך הייצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפמ"כ 349חלק ,2לרבות אחריות היצרן לתפקודה התקין של המערכת ,לתקופה של 10שנים. על הקבלן המבצע להמציא כתב אחריות הנושא את שם העבודה ,מאת נציגו הרשמי של היצרן. הרכבת המערכת תעשה לפי תוכניות ביצוע מפורטות ,שיסופקו לקבלן המבצע ע"י נציג היצרן ,כחלק מאספקת הצנרת והאביזרים .על הקבלן המבצע להמציא את תכניות הבצוע המפורטות לאישור המתכנן לפני תחילת עבודות הייצור וההרכבה. חיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתוך פנים WELDING BUTTבמכונת ריתוך ,עם ראשי ריתוך חשמליים ,עם מחברי שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה ,הכל לפי דרישות התכנון המפורט. החיזוקים ,התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי מפמ"כ 349חלק 2והוראות היצרן ,תוך ציונם ע"ג תוכניות הביצוע המפורטות. שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב העבודה ,יעשה באחריותו הישיר של היצרן האחראי. חתימת המציע ___________________ : 65 הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת ,ספחים ואביזרי צנרת של יצרנים שונים ללא אישור היצרן הנושא באחריות וכן באישור המפורש של המתכנן. בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד .להחלפת סוג ראשי החיבור החשמליים במהלך העבודה ,יש לקבל אישור מפורש של המתכנן. הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי מפמ"כ 349חלק 2הוראות היצרן ותוכניות הביצוע המפורטות .כמו כן מיקומם ,כמותם וחוזקם של נקודות הקבע לאורך הצנרת. כל סטיה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו ע"י המתכנן ,יש להביא לידיעתו ואישורו של המתכנן. נציגו של היצרן ,ספק הצנרת ,הספחים ואביזרי הצנרת ,חייב לעמוד לרשותו של המתכנן או הקבלן בכל בעיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת המערכת. הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה ,בפני סתימת הצנרת ע"י פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך. 07.04.05 מחירי היחידה לצנרת דלוחין ,שופכין וניקוז מחיר היחידה עבוד צינורות הדלוחין יכלול הכנת תכניות ביצוע ) (SHOP DRAWINGSע"י יצרן הצינורות ,אחריות ל 10-שנים על ההתקנה והחומר ,קבלת היתר ממכון התקנים ,ספחים עם או בלי ע.ב .כגון זוויות ,מסעפים ,מופות ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הצורך ,נקודות קבע ,מחברי התפשטות ,וכו' עם או בלי ע.ב ,צביעה כנדרש ,חיזוק הצינורות לקירות תקרות וכו' ,קונזולות, חבקים ,גשרי צנרת ,וכו' כמפורט בסעיף ,07.02.03וכו' ,על הגג ,בחללי תקרות אקוסטיות ,בפירים, מעבר דרך רצפות ,תקרות וכו' בשרוולים ,איטום עמיד אש ,חריצים,בקירות וברצפות וביטון בקירות או ברצפה וכו' ,וכל הנדרש להתקנה בהתאם לתכניות ומפרטים. 07.04.06 קופסאות ביקורת קופסאות ביקורת ,קופסאות ביקורת נופלות ,מאריכים ושרוולים יהיו עשויים .HDPEמכסים ומסגרות יהיו עשויים פליז דגם כבד .הקופסאות ,המאריכים וכו' ,ייקבעו במקומם ע"י עטיפת בטון. מסגרות תהינה מרובעות ,המכסים יהיו צבועים בצבע אמאיל בתנור בגוון הרצפה באישור האדריכל. מחסומי רצפה 200/100מ"מ )" (8"×4ו (4"×2") 110/63 -מ"מ יהיו עשויים HDPEאו יצקת כמפורט בתכנית ויקבעו בבטון בהתאם לפרטים. מחיר היחידה למחסום כולל רשת פליז דגם כבד עם מסגרת מרובעת צבועים אמאיל בתנור ,סל נירוסטה במחסום " ,8/4וכן את השרוול לפי הפרטים ,איטום המרווח בין המחסום והשרוול ואיטום המרווח בין השרוול והתקרה ,ביטון המחסום וכו'. חתימת המציע ___________________ : 66 07.05מערכת כיבוי אש אוטומטית )מתזים( כללי 07.05.01 פרק זה של המפרט דן בהתקנת צנרת להולכת מים לכיבוי אש אוטומטי במבנה ומתזי מים אוטומטיים לכיבוי אש )ספרינקלרים( מסוג רטוב.העבודה נעשית בתוך תקרה קיימת בה מותקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית כולל צנרת ומתזים חדשות מתוכננות ,ועיקרה של העבודה היא התאמת מיקום המתזים לתקרה החדשה. העבודה כוללת פירוק תקרות לצורך ביצוע העבודות,פירוקי צנרת ומתזים,התאמת מיקום מתזים בחלל התקרה לתעלות חשמל חדשות מתוכננות ,ביצוע קיטעי צנרת חדשים בחלל התקרה ומתזים חדשים,התחברות לצנרת קיימת וכו' כמפורט בכתבי הכמויות. תכנון המערכת נעשה עפ"י דרישות התקן האמריקאי .NFPA - 13 מפרטים אלו מחייבים ואין לסטות מהם ללא אישור המתכנן .המערכת ,לרבות כל חלקיה והאביזרים הכלולים בה ,חייבת לעמוד בדרישות תקן .NFPA - 13 העבודות שתבוצענה על ידי הקבלן 07.05.02 העבודות במסגרת ביצוע מערכת הכיבוי כוללות בין היתר: - אספקת כל הציוד ,האביזרים ,הכלים ,העובדים וכל אלמנט אחר השייך לביצוע. שיקום אזורים שנפגעו כתוצאה מהעבודה ,לרבות תיקונים ,סתימת חורים ,טיח, צבע ,ריצוף ,הגנה על אזורים בהם המזמין מבצע עבודת ו/או התיקונים לשביעות רצון המזמין. סילוק כל העודפים הקשורים בעבודה ופינוי אזור ההתארגנות ,כשהוא נקי. הכנת חורים בתקרות ,קירות וכו'. קידוח חורים במקומות שלא הוכנו עבור מערכות כבוי אש) .באישור הקונסטרוקטור(. שינוי או תוספת כל פרט במבנה הקשור במערכת המתזים ו/או כבוי האש. סילוק כל פסולת הנוצרת ע"י הקבלן במכרז/חוזה זה במשך עבודתו אל מחוץ לאתר מיד עם דרישתו של המפקח. חיבורי חשמל /כח במשך ההרכבה עד למקום הציוד או העבודה והסדרת כל חיבורי החשמל הנ"ל הדרושים לעבודה זו מלוח הראשי במבנה או ממקום אחר ,כפי שיקבע המפקח. אספקת פיגומים ,פיגומי עזר לצורך ביצוע עבודתו. עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. הנחיות כלליות לביצוע העבודה 07.05.03 - - כל המערכות על כל חלקיהן תהיינה מוגנות ומצוידות באמצעים אשר ימנעו הפרעות או הפעלת שווא. המערכות יותקנו בצורה מושלמת ,מחוברות לשימוש .המערכות יכללו את כל החומרים והעבודות הדרושים ,אף אם לא פורטו במפורש בסעיפי כתב הכמויות. כל החומרים וכל המוצרים והאביזרים שיסופקו ו/או אשר הקבלן ישתמש בהם בעבודה יהיו חדשים ומשובחים וצריכים להתאים לדרישות התקנים הישראליים - העדכניים והמתאימים למערכות ספרינקלרים ,ובהעדרם של תקנים ישראליים יתאימו החומרים תקנים האמריקאיים ומאושרים U.Lו/או F.Mו/או לתקנים הנדרשים במפרט ו/או בכתב הכמויות. עם הגשת המכרז יציג הקבלן תעודות המעידות על טיב החומרים :כל המערכות, עמד צנרת ,אביזרים וכו' ישאו תו תקן או תו יצרן )אשר מעיד בכתובים כי בתקן(. הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם יש לדעתנו להשתמש והן ביחס לטיב החומרים ,אולם מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים אין חתימת המציע ___________________ : 67 - אישור מקור החומרים משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר ,אם אין אותם חומרים מתאימים לצרכי העבודה .בכל מקרה בו ימסרו לבדיקה מוצרים ,אביזרים מכלולים וכו' .הדבר יבוצע על חשבונו של הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לבדוק את תוכניות ,המפרטים הטכניים ,תכניות החשמל, המים ,ביוב ,מיזוג אוויר וכו'.הקבלן יתאם עם יתר הגורמים וקבלני המשנה את התקנת המערכות. הקבלן יהיה האחראי לכך שהספקת והתקנת המערכות המופיעות בכתב והכמויות ובהתאם לתוכניות ,לרבות הציוד שהוא מתעתד לספק ,מותאמות לבנין ולצרכיו ו/או לאותם אזורים המיועדים לכבוי ,וכי הן תפעלנה באופן תקין ומשביע רצון. עבור כל העבודות המפורטות לעיל הן אם הן מפורטות בכתב הכמויות או בתכניות והן אם לא אך נדרשות על פי תקנים ולא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. מתזים )ספרנקלרים( 07.05.04 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 07.05.05 .המתזים יהיו מסוג ,PENDENTלהתקנה בתקרה דקורטיבית עם מתאם גמיש על מנת לאפשר התאמה קלה לתקרה החדשה 74 , Q.R. ,מעלות צלסיוס עם נחיר בקוטר " 1/2ותבריג בקוטר ".NPT - 1/2 כל המתזים יהיו חדשים ,משנת ייצור אחרונה ,בעלי אישור .FM /UL המתזים יורכבו באופן קבוע לתוך ההתאמות שלהם רק לאחר שהצינורות יורכבו במקומם הסופי .מיקום המתז יותאם לאלמנטים קונסטרוקטיביים )קורות וכו'( ואלמנטים אדריכליים בבנין -תקרות אקוסטיות וכו'. המתזים חייבים להיבדק לפני ואחרי ההתקנה כדי להבטיח שלא נגרם להם נזק .יש להסיר כל נחיר פגוע ולהחליפו באביזר תקין. חיבורים בין המתזים והתאמות הצנרת שלהם ) ( NPTייעשו תוך שימוש בסרט או במשחת טפלון. אין לחזק את המתזים ביד אלא אך ורק בעזרת מפתח מיוחד המסופק לשם ביצוע מיצרן המתזים. יש להבטיח שהמתזים לא ייצבעו. המתזים יהיו מטיפוס ) Q.Rאלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות ו/או בתכניות( כמפורט בתכניות באזורים השונים. התקנת מתזים בתקרות אקוסטיות המתזים יותקנו בתקרות דקורטיביות במקומות מדויקים מוכתבים ע"י האדריכל .הקבלן ישתמש באמצעים מתאימים להתאמה מדויקת של המתזים לפי תכניות התקרות כגון מתאם סטנדרטי רב- כיווני תקנו או מערך קטעי צנרת קצרים בקוטר " 1שמאפשרים סיבוב והתאמת המתז במרחב. עבור כל העבודה והחומרים ,המתאמים ,קטעי הצנרת וכו' הנדרשים למיקום מדויק של המתזים, כולל פירוק התקרה ומיקום מחדש של המתז במידה ומיקומו אינו תואם לתכניות האדריכליות ,לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. 07.05.06 צנרת א .סוג הצנרת/הספחים צינורות בקוטר " 1" - 1-1/2תהיה מגולבנת SCH.40ללא תפר לפי תקן / AST M A - 53 ותחובר בחיבורי הברגה מסוג .N.P.T צנרת בקוטר " 3ומעלה תהיה צנרת שחורה ללא תפר SCH .10ותחובר בחיבורי ROLL – GROOVE עם מחברי . QUICK UP חל איסור להשתמש בבושינגים .בשינוי קוטר הצנרת יש להשתמש במקטיני קוטר. יותר שימוש בבושינגים בהסתעפויות רק אם אין אביזר מתאים ובאישור מפורש בכתב של המתכנן. צינורות ההברגה יחוברו לאביזרים בהברגה שלמה כך שיהיה ממלא בין קצה הצינור ותושבת האביזר .יש לנקות כל תבריג באופן קפדני לפני חיבור הצינורות .חיתוך צינורות הפלדה ייעשה ע"י משור או סכין לחיתוך צינורות ,ולאחר החיתוך יש להרחיק כל יתרה הבולטת לתוך הצינור ,ע"י פצירה או גייצת. ASMI חתימת המציע ___________________ : 68 אין להבריג ישירות מתזים בבעלי תברוגת NPTלאביזרים בעלי תברוגת .BSPיש להשתמש באביזרים מיוחדים ו/או באביזרי מעבר. על הקבלן לנקות היטב את כל הצינורות מבפנים לפני הרכבתם ,וכמו כן לאחוז בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע חדירת לכלוך או פסולת לתוכם במשך מהלך העבודה. הסתעפות צנרת בקטרים זהים או בקטרים שונים בהפרש של קוטר אחד )לדוגמא :מ 3"-ל(2"- תבוצע באמצעות אביזיר "."T בהסתעפות מהצנרת הראשית לצנרת הקטנה ממנה בשני קוטרים ומעלה )לדוגמא :מ 3" -ל(1"- החיבור יבוצע בריתוך או הברגה. הצנרת הראשית בתחום התקרות הדקורטיביות תותקן לפני התקרה הדקורטיבית ויושארו מסעפים להתקנת המתזים .לאחר התקנת התקרה ,יותקנו המתזים באמצעות צינור וספחים למקום המדויק בהתאם לתכניות האדריכל או הנחיותיו. עבור התקנת המתזים בשלבים כנ"ל כולל כל התאומים וקטעי הצנרת והספחים הנדרשים לצורך התאמת המתזים למקומו המדויק בתקרה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחיר היחידה למתז. עיגון הצנרת לתקרות הבטון 07.05.07 - הצינורות הראשיים יותקנו על מערכת תמיכות שמבוצעת על ידי הקבלן במסגרת עבודות צנרת מיזוג אוויר .הקבלן ישלים תמיכות כנדרש במפרט. צנרת המשנית עם מתזים למנהרה תעוגן לתקרות המנהרה בהתאם לנדרש ע"פ ה.NFPA 13 - כל המתלים לצנרת יהיו מפלדה מגולוונת .כל מתלה יעמוד בעומס של 115ק"ג ועוד חמש פעמים משקל קטע הצינור הנתמך ,כשהוא מלא במים. המתלים יהיו צבועים כמוגדר בסעיף להלן .המתלים יותקנו במרחקים בין אחד לשני כפי שמוגדר בקוד NFPA - 13ולא יותר מאשר 3.00מ' לצנרת בקוטר " 1" 1 1/2ו 4.50 -מ' לצנרת בקוטר מעל ".2 הקבלן יביא לאישור המפקח את דגמי המתלים בהם הוא ישתמש בהתקנת המערכת. המתלים יהיו מאושרים ULאו .FM העיגון והחיזוק יעשה כנדרש ע"פ .NFPA 13 07.05.08צביעה הקבלן יצבע את כל הצנרת ,מתלי הצנרת ,הציוד ,הברזים ,מסגרות ועבודות פלדה וכל ציוד אחר,בהתאם למפרט הבין משרדי פרק .1106 הכנת השטח צינור מגולוון יש לנקות משמנים ,חלודה וכל חומר אחר בממיס מתאים. צינור שחור יש לנקות היטב מכנית להסרת חלודה ,שמנים וכל לכלוך אחר. צבע יסוד לצינור מגולוון -טמבור אפיטמרין :ZNבעובי 30מיקרון בהתזה או 2שכבות בהברשה. לצינור שחור טמבור בזק :בעובי 50מיקרון בהתזה או 2שכבות בהברשה. צבע עליון טמבור סופרלק בעובי 40מיקרון בהתזה או 2שכבות בהברשה. גוון הצבע יהיה סגול לוהט .51 לאחר סיום העבודה הקבלן יבצע תיקוני צבע )כולל צבע יסוד או פריימר( בכל חלקי הצנרת והאביזרים שנפגעו במהלך העבודה. עבור הצביעה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. 07.05.09 שילוט הקבלן יספק את כל השילוט במקומות ,בגודל ובצורה כפי שיקבעו ע"י המתכנן. -השילוט כלול במחיר היחידה השונים ולא ישולם עבורו בנפרד. 07.05.10בדיקה וביקורת לצנרת ולמתזים לאחר השלמת העבודה יבדוק הקבלן את המתקן בהתאם למפורט להלן: חתימת המציע ___________________ : 69 כל העבודות ,החומרים ,הציוד והמכשור הנדרשים לבדיקה יסופקו ע"י הקבלן. עם גמר התקנת עבודת צנרת המתזים ,כולל שטיפה ,על הקבלן לבדוק בקפדנות את כל מערכות המתזים כדי להבטיח: שכל ראשי המתזים הותקנו והרכבו כנדרש. שאף אחד מראשי המתזים לא ניזוק. שכל חיבורי הצנרת והתמכים אובטחו. שהמגופים הותקנו בהתאם לפירוט הנדרש ע"י היצרן. שמגופי המערכת סגורים. עם סיום בדיקה זו ,יש לבצע בדיקת לחץ במתקן בלחץ אוויר של 2.0באר למשך זמן של שעתיים ולתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה. הערה :יש להתאים ברז שחרור לחץ במערכת כדי להבטיח שהמערכת על כל חלקיה לא יהיו נתונים בכל נסיבות שהן ללחץ הגדול מ 2.8 -באר. עם סיום מוצלח של בדיקת הלחץ הפניאומטית ,תיבדק צנרת המערכת בצורה הידראולית ,בלחץ של 2 אטמוספרות ,למשך זמן של 8שעות. יש לתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה ,ולחזור שנית על בדיקה הידראולית. עם סיום מוצלח של הבדיקה ההידראולית ב 2 -אטמוספרות יחזור הקבלן על הבדיקה הידראולית בלחץ של 16באר למשך זמן של 8שעות. הבדיקות ההידראוליות הנ"ל תבוצענה בעזרת אספקת מים זמנית ,ובטרם תחובר המערכת למערכת אספקת המים מהקו הראשי. עם גמר בדיקת מערכת המתזים כנ"ל ,תכוון המערכת ללחץ העבודה המתוכנן ותישאר בו .אין לרוקן את המים מהמערכת. לאחר חיבור המערכת למקור אספקת המים יש לפתוח את מגוף הסגירה הראשי של המערכת בזהירות, כדי למנוע הלם מים. חתימת המציע ___________________ : 70 אוניברסיטת בן גוריון בנגב מעבדת פרופ' יוג'ין פרומקר מערכת תברואה צנרת מעבדתית וכיבוי אש אוטומטי נספח א' נוהל קבלת מתקנים וציוד .1 .2 .3 כללי 1.1 נוהל זה יבוצע יחד עם נוהל קבלת המתקנים המפורט בהנחיות אגף הלוגיסטיקה של אוניברסיטה בן גוריון. 1.2 מטרת נוהל זה היא להבטיח למזמין שהמתקנים המבוצעים ע"י הקבלן ,יתאימו למפרט הטכני והתכניות ,ויפעלו בצורה תקינה לשביעות רצונו. 1.3 הגדרת המושגים "מתקנים וציוד" תכלול לצורך נוהל זה :מבנים ,מערכות צנרת ופרטי ציוד בודדים ,אביזרים שונים ,תמיכות ,צביעה וכל חלק ופרט שמהווים חלק ממערכות התברואה והכיבוי אש. 1.4 נוהל זה מהווה חלק בלתי נפרד של המפרט המיוחד ותנאי החוזה. תהליך הקבלה 2.1 מועד קבלת המתקן יקבע בין מנהל הפרויקט לקבלן. 2.2 שבועיים לפני מועד הקבלה יעביר הקבלן לידי מנהל הפרויקט את כל המסמכים הטכניים הקשורים למתקן .פרוט המסמכים ראה להלן בסעיף .3 2.3 במקרים שחלק מהאינפורמציה הטכנית נמצא אצל המזמין ,המתכנן או גוף אחר ,ואין לקבלן שליטה על מסמכים אלה ,יהיה זה תפקידו של מנהל הפרויקט לרכז את כל החומר האמור ולהעבירו לידי המזמין. 2.4 בעת הקבלה יהיו נוכחים :מנהל הפרויקט ,המפקח ,נציג הקבלן ,נציג המתכנן ,נציג המזמין ,וכל נציג אחר שהמזמין ימצא לנכון להזמין. 2.5 אם נבדק המתקן ונמצא עומד בכל הדרישות ,תהווה בדיקה זו קבלה סופית. 2.6 אם נבדק המתקן ונמצא שקיימים פרטים הדורשים תיקון ,יקבע מועד להשלמת התיקונים ותאריך לבדיקה נוספת של הפרטים הנ"ל .אם בבדיקה הנוספת יקבע כי בוצעו התיקונים בהתאם לדרישות ,תהווה הבדיקה הנוספת את הקבלה הסופית. מסמכים טכניים המסמכים הטכניים כלולים ברובם בספר המתקן .הקבלן ישלים מסמכים המפורטים להלן שאינם מופיעים בתיק המתקן. המסמכים הטכניים אשר יצורפו לתיק המתקן לאחר מסירת המבנה יסופקו בששה תיקים זהים בשפה העברית. כל תיק יכיל כדלקמן: 3.1 תאור המערכות והציוד עם הסבר פעולתם. 3.2 מערכת תכניות מעודכנות "כפי שבוצע" )תכניות עדות( ,ליום המסירה אשר תכלולנה: חתימת המציע ___________________ : 71 3.2.1תרשימי זרימה עקרוניים של המערכות המאפשרים הבנה של תהליכים וזיהוי כל הפריטים .התרשימים יהיו חד קוויים ויכללו את כל המידע החיוני היסודי להבנת המתקנים ,המערכות ,התהליכים וכו'. 3.2.2תכניות הביצוע של פרטי הציוד השונים 3.2.3תכניות התקנה והרכבה בפועל של פריטי הציוד ,הצינורות ,החיבורים ,החוטים וכדומה ,כפי שהם מופיעים במציאות ומזוהים ע"י מספר קטלוגי מתאים. 3.2.4שרטוטים אחרים הדרושים להבנת המערכות ופעולת הציוד. 3.3 דיאגרמות ועקומות עבודה למערכות ופריטי הציוד ,עם ציון נקודת העבודה. 3.4 תעודות אחריות מוסבות על שם המזמין של כל הציוד והאביזרים שהותקנו במבנה. 3.5 ספרי ציוד ,מפרטים וקטלוגים של יצרני הציוד ,הצנרת ,האביזרים וכו' ,וכן כל חומר טכני שהיצרן חייב למסור יחד עם הציוד. 3.6 הוראות הפעלה בעברית מודפסות ליחידות הציוד הבודדות ולמערכות .ההוראות יכללו הסבר מלא ומושלם על בטיחות ,הפעלה ,הדממה ,פרוק ,הרכבה ,כוון ,כיול ,איתור תקלות ואופן הטיפול בהן. 3.7 הוראות אחזקה ומפרטי אחזקה בעברית ליחידות הציוד הבודדות ולמערכות .ההוראות יהיו מודפסות ויכללו פירוט מדויק של הפעולות עם תדירויות הביצוע כפי שהומלצו ע"י יצרני הציוד. 3.8 תעודות בדיקה למתקנים וציוד כמפורט להלן: 3.8.1תעודות על בדיקות שנעשו ע"י מעבדה מאושרת ,בודקים מוסמכים או חברת חשמל ,במקרים בהם הדבר מתחייב מהחוק. 3.8.2תעודות על בדיקות של החלקים ואביזרים ,תעודות )או דפי יומן( על בדיקות חלקיות שנעשו בזמן הביצוע. 3.8.3תעודות בדיקה בנושאים שונים שנדרשו במפורט ע"י המזמין. 3.8.4תעודת בדיקה של מכון התקנים; תברואה וכיבוי אש. 3.8.5תעודת בודק חשמל מוסמך של לוחות החשמל ומתקן החשמל. 3.9 רשימת חלקי חילוף של היצרן עם מספרים קטלוגיים ,שרטוטים ופרטים מזהים המאפשרים זיהוי כל פריט וחלק לצורך הזמנתו מהיצרן. 3.10רשימת חלקי חילוף המומלצים ע"י היצרן לשמירה במלאי המזמין ,עבור הציוד המותקן. 3.11כתובת ומספר טלפון אשר אליו יש לפנות במקרה של תקלה או דרישה לשירות. .4 מסמכים טכניים בחדרי המכונות הדרישות המפורטות להלן מהוות חלק בלתי נפרד מהאינפורמציה הטכנית שחייב הקבלן למסור לידי המזמין. 4.1 4.2 4.3 .5 תרשימי זרימה עבור הציוד הנמצא בחדר המכונות .התרשים יכלול את הציוד ,צנרת ,אביזריה, כווני זרימה ,מכשירי בקרה ,וסתים ,מנועים וכו' .התכנית תשורטט על לוח פרספקס או אלומיניום בגודל מתאים )מינימום 80*100ס"מ( ותתלינה בחדר המכונות. הוראות הפעלה והדממה של הציוד על הלוח כנ"ל. שילוט מלא וברור ,בהתאם למפרט ,על המתקנים ,הציוד והצנרת .השילוט יקיף את הנושאים של בטיחות ,הפעלה ,הכוונה ,אינפורמציה טכנית וכל הנדרש להבנת המערכות ,להפעלתן, ולזיהוין בתכניות. קבלת המערכות והציוד 5.1 קבלת המערכות והציוד תחשב כמושלמת רק לאחר השלמת הפעולות הבאות לשביעות רצונו של המזמין. 5.1.1בדיקת המתקנים בהדממה ובהפעלה. חתימת המציע ___________________ : 72 5.1.2מסירת המסמכים הטכניים לידי המזמין כמפורט לעיל בסעיף .3 5.1.3הוראות ושילוט בחדרי המכונות כמפורט לעיל בסעיף .4 5.1.4הדרכת צוות האחזקה של המזמין בהפעלה ,הדממה ,ואחזקה שוטפת של המערכת והציוד כמפורט במפרט. לאחר עמידת הקבלן בדרישות לעיל תוצא "תעודת סיום העבודות" ע"י המזמין. .6 תקופת הבדק והאחריות תקופת הבדק והאחריות תיכנס לתוקפה רק לאחר קבלת המערכות והציוד כמפורט לעיל בסעיף 5 ובסעיף 2והוצאות "תעודת סיום העבודות" ע"י המזמין וזאת למרות שהופעלו בינתיים חלקים שונים מהמערכת לשרות המזמין. הקבלן ימסור לידי מנהל הפרויקט תעודת אחריות לתקופת הבדק המציינת במפורש מועד תחילת אחריות ומועד סיומה. מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות בשטח וישמש בא כוחו של הקבלן .כל הוראה הן בעל פה והן בכתב שתימסר למנהל העבודה תיחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה. הקבלן יודיע למפקח ,תוך 14יום מחתימת החוזה ,את שמות המהנדס האחראי ומנהל העבודה באתר. .7 התמורה עבור ביצוע קבלת המתקנים עבור ביצוע נוהל קבלת המתקנים כולל כל המפורט לעיל ,לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. חתימת המציע ___________________ : 73 אוניברסיטת בן גוריון בנגב מעבדת פרופ' יוג'ין פרומקר עבודות חשמל ומנ"מ מפרט טכני מיוחד תוכן העניינים פרק 1 כללי פרק 2 פרק 3 פרק 4 פרק 5 היקף העבודה הוראות טכניות כלליות חומרים וציוד תנאים מקומיים ומניעת תאונות פרק 6 פרק 7 פרק 8 תיאומים אישורים ובדיקות הארקות לוחות חשמל פרק 9 פרק 10 פרק 11 גופי תאורה אחריות אופני מדידה נספח א' :מפרט מערכת אל פסק )( UPS חתימת המציע ___________________ : 74 .1כללי: .1.1המפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות חשמל במסגרת שיפוץ בתחום בניין קיים לצורך הקמת מעבדה חדשה עבור ד"ר יוג'ין פרומקר בחדר -122בקומת מרתף -1בניין פיזיקה ).(54 .1.2במכרז רשאים להשתתף קבלני חשמל בעלי רישיון ממשלתי מתאים ושנמצאים ברשימת הקבלנים המאושרים לעבודה מסוג זה באוניברסיטה. .1.3העבודה תבוצע בהתאם לחוקים ,התקנות ,ההוראות והמפרטים כמפורט להלן )בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בדרישות בין המסמכים תהיה העדיפות למסמך המחמיר(: חוק החשמל )(1 )(2 התקנים הישראלים העדכניים המתייחסים לציוד חשמלי ,מוליכים ,כבלים, לוחות חשמל ,צינורות וכל הקשור למתקני חשמל ותקשורת. ת"י 1220מערכות גלוי אש התכניות המצורפות כחלק בלתי נפרד למפרט זה. )(5 )(6 המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המפרט הטכני הכללי בהוצאת משרדי הממשלה .פרקים . 08+18 )(3 )(4 .2היקף העבודה: .2.1העבודות הכלולות במכרז זה: )(1 לוחות חשמל במתח נמוך . )(2 )(3 )(4 )(5 כבלי הזנה ומובלים )תעלות ,סולמות ,צנרת וכו'(. מערכת הארקות–הארקת יסודות והארקה שקטה. אינסטלציה חשמלית לתאורה ,כח ,שקעים. גופי תאורה . )(6 )(7 תשתיות למחשבים ומ.נ.מ גלוי אש וכריזה. )(8 מערכת אל פסק )– (UPSאופציה . )(400\230V המערכות יחוברו למערכות קיימות ופעילות בבניין. .2.2המזמין שומר לעצמו את הזכות: )(1 )(2 למסור לקבלן רק חלק מהעבודות. לפצל את העבודה בין מספר קבלנים. )(3 )(4 )(5 לספק חלק מהחומרים ,גופי התאורה ,המובילים הכבלים ,אל פסק וכד'. להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג. לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו. לבצע את העבודה בשלבים. )(6 לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות. )(7 שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים בהצעת הקבלן. .2.3 הקבלן ישלים את המתקנים שנמסרו לו לבצוע ואת כל העבודות ,האביזרים והציוד הדרושים להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכי המכרז ו/או בתכניות. חתימת המציע ___________________ : 75 .2.4תכניות עדות ):(AS MADE במהלך הביצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו .1 לעומת התכנון המקורי. עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי .2 שבוצע )תכניות עדות(. .3 תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב .AUTOCAD -גרסה עדכנית .הקבלן ימסור למזמין 3סטים ו CDמתכניות העדות שהכין. .4 5. .6 הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות" :תכנית עדות .הוכנה ע"י ) (.............בתאריך "....... מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו. הכנת תכניות עדות כלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד. .3הוראות טכניות כלליות: כבלים ומוליכים -קוים לנקודות חשמל ותאורה יבוצעו ע"י כבלים N2XYבתוך מגשי א. רשת/תעלות או בצינורות פלסטיים )כבים מאליהם( כפיפים חלקים . ב. כל הצינורות שיותקנו יצוידו בחוט משיכה מניילון שזור .צינורות בקוטר עד 36מ"מ בחוט 2 מ"מ ,צינורת בקוטר עד 63מ"מ בחוט 4מ"מ .סיום החוט בשתי קצותיו ,בטבעת בקוטר הצינור, אשר תמנע את "בריחת" החוט אל תוך הצינור. ג. צינורות יהיו בקוטר של לא פחות מ 20מ"מ .צינורות חלקים בלבד .צינורות בחצר מזגנים ופיתוח יהיו דו שכבתי תיקני מסוג קוברה או ש"ע וקוטרם לא יקטן מ 50מ"מ. ד. קופסאות חיבורים יותקנו באזור תקרה פריקה או פתחי גישה .בתקרה לא פריקה יונחו צינורות מחוזקים כל 150ס"מ בתקרה או בתעלה +צינורות שמורים עם חוטי משיכה ע"פ התוכנית. אין להתקין קופסאות חיבורים במקום שאין אליו גישה. כל המובלים המתכתיים ותמיכותיהם יהיו מגולוונים ,מציוד מתועש ויתאימו לעומס המרבי של ה. הסולם/תעלה עם הכבלים .מרחק ההתקנה בין התמיכות 1.2מטר לכל היותר .באחריות הקבלן להגיש חישוב למרחקי התמיכות על בסיס נתוני היצרן לציוד שיבחר לספק .הקבלן יספק דוגמאות לכל התמיכות שבכוונתו לספק ויקבל את אישור המפקח לפני הבצוע. ו. סימון ושילוט : כל האביזרים ,קופסאות החיבורים ,והתשתיות במתקן ישולטו. ) (1האביזרים וקופסאות החיבורים ישולטו בשלטים חרוטים עם ציון מספר המעגל. ) (2השקעים יסופקו בגוון מתאים למקור ההזנה :לבן-רגיל ,אדום-חיוני ,כחול –.UPS ) (3סימון מעגלים בהתאם למקור הזנה ע"פ כללים של האוניברסיטה . ) (4כבלים יסומנו בקצוות )כניסה\יציאה מלוחות( באמצעות שלט חרוט מחוזק לכבל עם אזיקון. בכניסה לתעלות על הקיר ישולטו הכבלים באמצעות אזיקון עם דגלון פלסטיק. ) (5כל המוליכים בתוך הלוח ,ישולטו בכל קצה של המוליך באמצעות שרוולים פלסטיים מסומנים.סימונים למוליכי מעגלים יישאו את מספרי המעגלים וסימול המופע. ) (6שלטי הסימון ,אם לא נדרש אחרת ,יהיו עשויים מחומר פלסטי בעל 3שכבות )סנדוויץ( ועליהם חרוט נוסח הכתובות המופיע בתוכניות לגבי כל מעגל ומכשיר ,או הנוסח אשר יפורט ברשימה שתסופק על-ידי המפקח. חתימת המציע ___________________ : 76 ) (7מנורות חרום ישולטו במדבקה מתאימה. ) (8נקודות הארקה סמויות ישולטו בשלט חרוט עם נוסח מתאים. ) (9פסי הארקות ישולטו בהתאם למקור הארקה )שקטה \רגילה ומספר שדה( ) (10השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד. ז. קידוחים ומעברי כבלים –בניין קיים: הקבלן אחראי לביצוע כל הקידוחים ומעברי כבלים הדרושים לביצוע העבודה כולל קידוח קירות קיימים באמצעים מכאניים מתאימים כגון קידוח יהלום .הקבלן יסמן את כל המקומות בהן נדרש מעברי כבלים ואת סוג\ גודל הפתח ויפנה לקבלת אישור המפקח .לאחר קבלת האישור ,הקבלן יזמין את חברת הקידוח לביצוע קדחים באופן שלא יפצע את הקירות הקיימים .כל הקידוחים ומעברי הכבלים כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד. עבודה בבניין קיים: ח. העבודה תבוצע בתוך בניין פעיל בכל שעות היממה .באחריות הקבלן לתאם עם נציג המזמין כל פעולה כגון ניתוק /התקנות /קידוחים /פתיחת תקרות /חפירות וכד' .ייתכן שחלק מהעבודות ייעשו בשעות לא שגרתיות ,הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד. חיבור חשמל למעבדה יבוצע מלוח ראשי קיים ע"י התקנת מפסקים בלוח הקיים .הנ"ל יבוצע ע"י חווט לוחות מקצועי ובתאום עם נציג המזמין. עבודות תקשורת ומ.נ.מ ט. העבודה כוללת ביצוע תשתיות לנקודות תקשורת ,מערכת גילוי אש ,לחצן מצוקה וכריזת חרום. באחריות הקבלן להפעיל קבלן משנה מורשה של האוניברסיטה לביצוע העבודות בהתאם לתשתיות ומערכות קיימות במבנה. נקודות תקשורת )פעילות( כוללות כבילה וציוד קצה וכן חיבור והפעלה בחדר התקשורת בבניין כולל כל הדרוש לביצוע .העבודה תבוצע ע"י קבלן תקשורת של האוניברסיטה .תיאום והזמנה באחריות קבלן החשמל. מערכת גילוי אש כוללת גלאי עשן ,לחצני אזעקת אש ,לחצני מצוקה ,גילוי וכיבוי בלוחות החשמל, צופרי אזעקה וכד' .העבודה תבוצע ע"י קבלן גילוי אש שמתחזק את המערכת הקיימת בבניין .כל הציוד יחובר למערכת הקיימת והעבודה כוללת את כל הדרוש עד להפעלה מושלמת .תיאום והזמנה באחריות קבלן החשמל. מערכת כריזה כוללת רמקולים לכריזת חרום שיחוברו לרשת הכריזה הקיימת. י. תשתיות מחוץ למבנה : העבודה כוללת ביצוע תשתיות תת קרקעיות מחוץ למבנה לצורך חיבור מזגנים וחדר ציוד חיצוני ) (1החפירות עבור צינורות לתשתיות יהיו בעומק מתאים להנחת צנרת כך שקצה עליון של הצנרת יהיה בעומק 80ס"מ מפני קרקע סופיים .אין הבדל בין חפירה לחציבה .בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה ,פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע. ) (2החפירה תרופד בשכבה של 10ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצינורות ובשכבה נוספת לאחר הנחתה .יש להדק את החול .מעל שכבת החול העליונה יש להניח סרט סימון פלסטי עם סימון "כבלי חשמל" כנדרש ,לסתום את החפירה בחומר מצע מובא ולהדק עד להשגת צפיפות עפ"י הנחיות המפקח. פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני הפיתוח. ) (3על הקבלן לקבל אישור המפקח לתוואי החפירה לפני הביצוע .על הקבלן לוודא תוואי ומהלך של צנרת תת קרקעית קיימת .האחריות להימנע מפגיעה במערכות תת קרקעיות קיימות ,חלה על חתימת המציע ___________________ : 77 הקבלן ועליו בלבד .כל תקלה במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו. .4 חומרים וציוד: הצינורות יהיו מטיפוס מריכף כבה מאליו .הצינורות לחשמל יהיו בצבע ירוק. א. הצינורות לגילוי אש יהיו בצבע אדום הצינורות לכריזה יהיו בצבע צהוב ,הצינורות למחשבים יהיו בצבע כחול. ב. תיבות החבורים והמעבר להתקנה גלויה )עה"ט( יהיו מתוצרת GEWISSאו LEGRANDניסקו או קופסה "שוודית" עם מכסה מחוזק בברגים .אין להשתמש בקופסאות ג. "מרירון". הקופסאות לשקעים יתאימו לחיזוק השקע אל הקופסה באמצעות ברגים למניעת "שליפת" השקע מהקיר. ד. האביזרים )שקעים ,ומפסקי מאור( יהיו מתוצרת ) Bticino Lightעה"ט ,בתעלות ותחה"ט( מסגרות בהרכבים. ה. תעלות כבלים משולבות שקעים יהיו מתוצרת GGK-או ACKERMAN-ע"פ הקיים ו. באוניברסיטה .האביזרים יותקנו בתוך קופסאות מקוריות שיחוזקו לגב התעלה. כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי .חומרים ואביזרים מתוצרת הארץ יישאו תו תקן ישראלי .אביזרים מתוצרת ח. PVC חוץ יישאו תו של אחד או יותר מהתקנים הבאים.EC ,NEC ,UL ,VDE ,BS : על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים והאביזרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המפקח והמתכנן .אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבניין אך אינו מהוה אישור לכל הציוד מאותה התוצרת .כל אביזר או חומר שימצאו לקויים ו/או פסולים ו/או לא מתאימים יוחלפו ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו. .5 תנאים מקומיים ומניעת תאונות: על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה א. ואפשרויות הביצוע במקום .הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע למכשולים ,קשיים בהתקנה וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל ב. תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך. על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה ,לשמירה מתאונות במקום העבודה ולמנוע בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו .הקבלן יישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים כתוצאה מפעולותיו, מחדליו ,עבודותיו וציודו בין אם יבוצע על ידו או על ידי פועליו ,שליחיו ,באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כל שהוא מהעבודה. .6 תאומים אישורים ובדיקות: על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי בצוע א. העבודות כגון ,מחיצות ,תקרות ,טיח ,צבע ,רצוף ,הריסה ופרוקים במיתקן קיים ב. וכו' לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר. הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים ,שרוולים ,מעברים וכו' עבור קווי החשמל. חתימת המציע ___________________ : 78 ג. עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקת מהנדס בודק למתקן שהקים ויתקן מיד כל לקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודק. בדיקת הבודק תכלול: בדיקת בידוד המוליכים ,התנגדות לולאת תקלה והתאמה לחוק החשמל. )(1 בדיקת שדה הארקה שקטה ושנאי מבדל בכל שדה בנפרד. )(2 ד. ה. ו. .8 בדיקת התנגדות בין כל סוגי פסי הארקות ראשי לבין המסה הכללית של )(3 האדמה. בדיקת מערכת אל פסק וחיבורה לרשת )(4 בדיקת בודק מוסמך ,אינה באה במקום בדיקה ע"י המתכנן ,המפקח ,המזמין או נציג מטעמם ואינה פוטרת את הקבלן מבצוע כל התיקונים ,שידרשו על ידם .העבודה תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הבודקים והן ע"י המתכנן והמזמין. העבודה תבוצע בתוך בניין פעיל בכל שעות היממה .באחריות הקבלן לתאם עם נציג המזמין כל פעולה כגון ניתוק /התקנות /קידוחים /פתיחת תקרות /חפירות וכד' .ייתכן שחלק מהעבודות ייעשו בשעות לא שגרתיות ,הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד. כל התאומים והבדיקות כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד ,כולל התשלום לבודק ,ליווי הבודק ע"י הקבלן ,ומתן סיוע לבודק בעת בדיקתו. הארקות: למבנה ציוד חיצוני ולמשטח מזגנים תבוצע הארקת יסוד באמצעות טבעת גישור שתרותך לזיון היסוד המקיף את המבנה והרצפה .כל רכיבי טבעת הגישור הטמונים בבטון יהיו מברזל עגול חלק ,לא מצולע, בקוטר 10מ"מ. בתוך המעבדה יבוצעו פסי הארקה נפרדים להארקה רגילה והארקה שקטה . הקבלן יחבר את הציוד המתכתי לפסי הארקות המקומיים בהתאם לייעוד כמסומן בתכנית כולל, מובילי כבלים ,קונסטרוקציות מתכת ,לוח חשמל ,גריד תקרה אקוסטית ,ציוד מעבדה ,צנרת וכו', הכל בהתאם לדרישת התקנות ,ובהתאם להוראות הבצוע בתכניות. עקרונות הארקה שקטה: בידוד גלווני של מערכת החשמל "הרגישה" ממערכת החשמל הכללית בבניין. )(1 הבידוד יבוצע באמצעות שנאי מבדל לכל שדה שקעים בנפרד השנאי מתוכנן להעביר את )(2 )(3 המתח בתדר 50HZולסנן גל מתח בתדרים גבוהים. חיבור הארקה נפרדת ,שימוש באלקטרודות הארקה מחוץ לבניין ,הפרדת מוליכי הארקה במעגלים והקמת פסי הארקה מקומיים לחיבור מבנה מתכתי של ציוד רגיש. .9 לוחות חשמל: א. כללי: )( 1 בפרויקט יבוצעו לוחות חשמל חדשים :לוח מעבדה ,לוח חלוקה UPSולוח בחדר ציוד חיצוני. )( 2 הלוחות יתאימו לדרישות התקנים הישראליים ת"י 61439וחוק החשמל .הלוחות ייוצרו ע"י יצרן -מרכיב ,שהוסמך ע"י מכון התקנים בהתאם לתקן . )( 3 היצרן -מרכיב יהיה בעל הסכם ידע תקף עם יצרן מקורי או שהוסמך על ידי היצרן המקורי להעביר את הידע הנ"ל ליצרן -מרכיב .היצרן -מרכיב יעמוד בקשר מתמיד עם יצרן מקורי, יעבוד אך ורק בהתאם להנחיותיו ,לא יערוך שינויים ללא הסכמתו ויהיה מעודכן לגבי כל השינויים שנערכו בסיסטם של היצרן המקורי. חתימת המציע ___________________ : 79 ב. לוח החשמל יהיה לוח פנלים מודולרי להעמדה על רצפה ,מותקן בתוך נישה. לוח המעבדה ללא דלתות ,לוחות חלוקה UPSוחדר ציוד חיצוני עם דלת בחזית. פסי הצבירה יהיו בתא נפרד עם כיסוי פרספקס שקוף .מהדקים ,פסי האפס ופסי הארקה יהיו בתאים נפרדים של הלוח מאחורי פנל נפרד. הלוח יחולק לשדות "רגיל"" ,חיוני"" ,שקט" ,עם מחיצות אופקיות\אנכיות מפח מגולוון וצבוע בתנור שיותקנו לעומק כל הלוח. כל המוליכים בלוח ישולטו כולל יציאות מפס"צ ,כניסות לאביזרים כח ,פיקוד וכו'. השילוט כלול במחיר מבנה הלוח ולא ישולם בנפרד . ג. המאמתי"ם יהיו בעלי כושר ניתוק של 15KAבקצר עפ"י תקן ישראלי 745ותקן בנלאומי 947 .IECהמאמת"ים יצוידו בדגלון בחזית המאמ"ת לחיווי ויזואלי של מצב המאמ"ת.ד. איזון פאזות :עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל על הקבלן למדוד את הזרם בשלושת הפאזות .במידה והזרמים המדודים שונים אחד מהשני ביותר מ 5%-על הקבלן לבצע איזון פאזות .איזון הפאזות כלול במחיר העבודה ולא ישולם עבורו בנפרד. ה. )(1 הוראות כלליות לבניית הלוח: לוח החבורים יבנה בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החבורים שבתכניות. מידות הלוח תהינה מתאימות לצרכי האביזרים הדרושים כמפורט בכתב הכמויות ועוד )(2 )(3 )(4 )(5 )(6 )(7 מקום שמור .30% התרשימים שבתכנית באים לציין את סידור הלוח עקרונית בלבד ,תכנית מפורטת עם ציון התוצרת של כל אחד מהאלמנטים המורכבים עליו ומידות הלוח תעובד על ידי היצרן ותוגש לאישור היועץ לפני תחילת העבודה .רק לאחר אישור התוכניות רשאי היצרן לגשת לבצוע הלוח .עם גמר הביצוע ימסרו 3עותקים של התוכניות הנ"ל. הלוח יכלול פסי צבירה לפאזות ,אפס והארקה עבור כל שדה בנפרד עם ברגים ודיסקיות פליז בורג נפרד לכל מוליך ,העומס יחולק שווה בין הפאזות .כל המעגלים ומוליכי הפקוד יצוידו במהדקים. כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדביץ חרוטים שיחוברו לפנלים ודלתות ע"י ברגים או מסמרות )לא דבק( .בנוסף לשלוט יש לסמן את כל האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע בתכנית .צבעי השלטים יהיו עפ"י הגדרות המזמין. כל המוליכים בלוח ישולטו באמצעות דגלון בשני הקצוות כולל מוליכי פיקוד ,כח ,הזנות ויציאות כולל חיבורים לפס"צ וחיבורים לאביזרים. הפנלים יחוזקו באמצעות ברגים בעלי ראש גדול לסגירה בחצי סיבוב עם אבטחה המונעת שחרור הבורג מהפנל. לוחות החשמל יבנו ע"פ תקן ישראלי ת"י 61439במפעל לוחות מאושר מכון התקנים הישראלי. , גילוי וכיבוי אש ו. הלוחות יכללו הכנה להתקנת גלאי עשן ומתזים לכיבוי אש בהתאם להנחיות בתכנית .ההכנות יבוצעו לכל תא בנפרד וביחס למידור הלוח .הלוחות יכללו סגירה/אטימה למניעת בריחת גז כיבוי אש מהלוח .כניסות כבלים יבוצעו דרך אטמי גומי חתוכים במידה הדרושה למעבר הכבלים. חתימת המציע ___________________ : 80 .10 גופי תאורה: א. כללי גופי התאורה )תוצרת הארץ ו/או מיובאים( יהיו עם תו תקן של מכון התקנים .הלובר יחוזק בתפס גמיש לגוף התאורה כך שיישאר תלוי גם אם הוא יפורק לצרכי תחזוקה. ב. שלטי חרום מוארים: שלטי יציאת החרום יהיו בעלי תקן ת"י 20מנורות חלק 2.22לתאורת חרום. שלטי החרום יהיו דו תכליתי , LEDמצברי ניקל קדמיום ומטען ג. לפעולה של 90דקות לפחות ובעוצמת תאורה 100%בהפסקת חשמל. הוראות טכניות כלליות: מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות מתייחס לאספקה ,התקנה וחיבור כולל ציוד )(1 אלקטרוני ונורות .כן כוללים המחירים התקנה מושלמת של גופי התאורה לרבות כל )(2 ו. אל תקרת הבטון ללא תוספת תשלום .בכל מקרה אין להתקין גוף שקוע מבלי לחזקו אל תקרת הבטון. רכיבי הציוד :נורות /מקורות אור )(1 ז. החיזוקים ,המתלים ,ברגי החיזוק ,קידוחים ,כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים. כל גופי התאורה השקועים בתקרה אקוסטית יחוזקו ע"י פס מתכת וברגים יצרני נורות מאושריםOSRAM :או PHILIPSאין ש"ע. רכיבי הציוד :ציוד להפעלת נורות כל הגופים יצוידו במשנק אלקטרוני עם מסנן הרמוניות אקטיבי פעיל דוגמת )(1 OSRAMאו PHILIPSבלבד )אין ש"ע( .המשנק והנורה יהיו מאותו יצרן. לגופי תאורה בעלי יותר מנורה אחת יותקן משנק לכל זוג נורות. .11 אחריות: תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הלקוח והן ע"י א. המתכנן והמפקח. תקופת האחריות היא 24חודש מתאריך הנ"ל. ב. ג. הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים שסיפק. ד. כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו .תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך 24חודשים מיום ההחלפה. הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת האחריות. ה. .12 אופני מדידה: ההתחשבות עם תנאי הצעה: א. רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים המוצגים בכל התנאים המפורטים במפרט ובתכניות .המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים גם את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים ,על כל פרטיהם .אי הבנת תנאי כלשהו חתימת המציע ___________________ : 81 או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה .כל התנאים הכללים המצוינים במסמך זה ,באים להשלים האמור בפרקים המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין משרדית ,המתייחסים לאופני המדידה ב. ג. והמחירים. בכל סעיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל עבודות הלוואי והחומרים הדרושים לביצוע העבודה. מחירי העבודות כוללים את ערך כל הייצור ,האספקה ,הובלה ,התקנה ,חיבור וכו' ד. וגם את ההוצאות לצביעה ,בדיקות תיקונים ,מבחני אטימות ,שילוט ,סימון ,הכנת חישובים כמפורט ותכניות על סוגיהן ,כולל תכניות בית מלאכה ,תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות עדות. מחירי היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל ה. המקרים ובכל התנאים .בין אם עבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים ,באורכים ניכרים ו/או בקטעים קצרים ,בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות. לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פיצוי בגין :פיצול העבודה ,הפסקות או הפרעות ו. לביצוע ,בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה ,שנויים בכמויות. רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים הבאים: כל הבדיקות לרבות :מכשירי בדיקה ומדידה ,יומן הבדיקות ,הפעלת )(1 המתקנים ,כולל גם בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים או הטכניון. )(2 )(3 )(4 ז. ח. ט. התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת. סימון זיהוי ושלטים לכל האביזרים ,הלוחות ,תיבות המעבר והסתעפות, סימון לכבלים. פיזור ציוד ואיסוף עודפים ,סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות הסתעפות. הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'. )(5 כל החבורים החשמליים והמכניים של הציוד המותקן. )(6 תיקוני צבע ,אטימות וחיזוקים. )(7 הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות באומדנה .הקבלן אחראי לקביעת הכמויות המדויקות של ציוד ,אביזרים וחומרים שידרשו לבצוע העבודה. העבודה תימדד עם השלמתה ,נטו ללא כל תוספת עבור פחת ,שאריות או חומרים שנפסלו .מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון :ברגים ,שלות ,מהדקים ,כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד. מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה ע"ב פרורטה ,כלומר היחס בין מחיר המחירון של הציוד המתוכנן לבין מחיר החוזה כפול מחיר המחירון של הציוד החריג. לחילופין יחושבו עבודות חריגות ע"ב מחירון "דקל" עדכני בהנחה של .10% ההחלטה אם לחשב את החריג ע"ב פרורטה או "דקל" נתונה לשיקול דעתו של המפקח\ מזמין .על הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפורט לכל דרישת תשלום חריגה. י. העבודה בעיקרה תימדד לפי נקודות: חתימת המציע ___________________ : 82 כללי :מחיר הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל\תקשורת וכן את קופסאות ההסתעפות והאביזר הסופי .גם חציבות וקידוחים כלולים במחיר הנקודה ולא תשולם עבורם כל תוספת .תעלות כבלים ישולמו בנפרד. בכל מקום בו מותקנים מספר שקעים צמודים ,יחושב רק הראשון כנקודה ,היתר כתוספת .כל האביזרים יהיו מסוג .bticino- light נקודת מאור :ע"י כבל N2XY3 x 1.5בצינור מריכף 16מ"מ )או בתעלה( לרבות מפסקי מאור תחה"ט. נקודת חיבור קיר 16Aבתעלה :ע"י כבל 3X2.5 N2XYללא צינור .סיום בשקע חד פאזי 16A בקופסא משולבת בתעלת כבלים בגוון לבן )עבור התעלה משולם בנפרד( )עבור שקע בגוון כחול \אדום משולם בנפרד(. נקודת חיבור קיר 16Aבקיר או על מדפי ציוד :ע"י כבל 3X2.5 N2XYבצינור מריכף 16מ"מ. סיום בשקע חד פאזי 16Aתחה"ט ,או שקע חד פאזי 16Aעה"ט בגוון לבן) .עבור שקע בגוון כחול \אדום משולם בנפרד(. נקודת חיבור )25A\ 1(PHלמזגן :ע"י כבל 3x4N2XYבצינור 23מ"מ סיום במנתק פקט IP552X25Aאו שקע CEE 3x32Aבגוון כחול ליד המזגן בתאום עם קבלן מ"א. נקודת חיבור תלת פאזית :5x16Aע"י כבל N2XY5x2.5בצינור 23מ"מ .סיום ע"י מנתק פקט 4X16Aאו ע"י שקע תלת פאזיCEE5x16Aבגוון אדום בהתקנה סמויה עם קופסה שקועה או ע"ג תעלת כבלים .יציאה חזיתית ,מכסה מתברג. נקודת לחצן פיקוד תאורה :ע"י כבל 3x1.5 NYYבצינור 16מ"מ .סיום בלחצן פיקוד תאורה מסוג בטיצינו מודול צר או מודול רחב לפי תכנית מותקן תחה"ט או בקופסא על מדפי הציוד של המעבדה. נקודת לחצן חרום 2מגעים :ע"י כבל 4x1.5 NYYבצינור 23מ"מ .סיום בלחצן חרום "פטריה" להתקנה חצי שקועה בקיר עם 2זוגות מגעים פתוחים .כולל הגנה מפני לחיצה מקרית באמצעות טבעת סביב הלחצן. נקודת התראה :ע"י כבל 4x1.5 NYYבצינור 23מ"מ .סיום בקופסא עם אביזרים מודולריים מטיפוס בטיצינו או גוויס תחה"ט כולל נורת סימון אדומה וזמזם מתח עבודה 230Vאו .24V נקודת חיבור הארקה :חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת גמיש בחתך עד 16ממ"ר הסתעפות ממוליך הארקה בתעלות כבלים בתקרה וחיבור לאלמנטים מתכתיים כגון צנרת מים ,רצפה אנטי סטטית ,תעלות פח/רשת ,גריד מתכת של תקרה אקוסטית ועוד .כולל ברגי פליז ,נעלי כבל ,דיסקיות ,מהדקים קנדיים ואומים. נקודת גלוי אש\לחצן אזעקה\לחצן מצוקה\צופר\יחידת כתובת :ע"י כבל גילוי אש תקני בצינור מריכף אדום 16מ"מ –הסתעפות מתשתית גילוי אש קיימת במבנה ועד ליחידת הקצה כולל אביזר קצה מדגם זהה לקיים בבניין ומסוג המתאים לנקודה .כולל חיבור הפעלה ,תכנות ברכזת ,עדכון רשימת כתובות ועדכון עדות וכל הדרוש למערכת מושלמת .באחריות הקבלן להזמין ביצוע אצל קבלן גילוי אש של הבניין. נקודת כריזה :ע"י כבל כריזה תקני בצינור מריכף16מ"מ –הסתעפות מרשת כריזה קיימת במבנה ועד לנקודת הקצה .כולל רמקול כריזה מדגם זהה לקיים בבניין " 10W , 8עם שנאי בעל דרגות לכוון עוצמה כולל חיבור הפעלה והרצה . חתימת המציע ___________________ : 83 נקודת הכנה לטרמוסטט מיזוג אוויר :ע"י צינור 16מ"מ חסין אש עם חוט משיכה מיחידת מ.א .בחלל התקרה ועד לנקודה בחדר .סיום בקופסא 55או קופסא 3מקום עם מכסה תחה"ט )מיקום מדויק וסוג הקופסא בתיאום עם ספק מערכת מיזוג אוויר(. נקודת מחשב פעילה :ע"י כבל תקשורת תקני ומתאים לדרישות האוניברסיטה מושחל בצינור 23מ"מ מחדר תקשורת במבנה ועד לנקודה ,סיום בקופסא להתקנה תחה"ט ו/או משולב בתעלות שקעים עם מסגרת/מתאם ומכסה זוויתי 45מעלות ושקע מסוג RIT-CAT6E RJ45או אחר בהתאם לדרישות מחלקת התקשורת של האוניברסיטה .כולל חיבור ,הפעלה ,תיעוד וכל הדרוש לנקודה פעילה מושלמת . נקודת הכנה למחשב–ללא כבילה :ע"י צינור 23מ"מ עם חוט משיכה מתעלת תקשורת בתקרה ועד לנקודה ,סיום בקופסא להתקנה תחה"ט ו/או משולב בתעלות שקעים עם מסגרת/מתאם ומכסה זוויתי 45מעלות המתאימים להתקנת שני אביזרים מסוג RIT-CAT6E RJ45ללא אספקת אביזרי התקשורת. חתימת המציע ___________________ : 84 נספח א' -מפרט טכני למערכת אל פסק בפרויקט מעבדת יוג'ין פרומקר בניין 54חדר -122 .1תיאור כללי מפרט זה מתאר מערכות UPSלעבודה רצופה. המערכת שתסופק תהיה בהספק מינימום . KVA 65 המערכת תסופק עם ארון\כוננית מצברים בנפרד ותכלול מצברים אטומים להספק יציאה נומינלי, למשך 30דקות . המערכת תהיה מדגם . ABB-POWERWAVE 33 תנאי לאישור ש"ע הוא הגשת הבקשה לש"ע יחד עם הצעת הקבלן במסגרת המכרז. לא יתקבל ש"ע לבדיקה מאסיה או ממזרח אירופה . תנאי לבחינת ש"ע הוא הצגת טבלת תאימות מושלמת הכוללת בעמודה אחת פירוט של כל הנתונים הטכניים מתוך קטלוג יצרן של הציוד המאופיין ובעמודה מקבילה את כל הנתונים הטכניים מתוך קטלוג של יצרן הציוד ש"ע מוצע. .2היקף העבודה היקף העבודה כמפורט: אספקה והתקנה של מערכת אל-פסק עם מצברים ל 30 -דקות בכוננית\ארון נפרד. הובלה של ה UPS-לאתר ,הכנסה והצבת הארונות במקומם. חיווט בין המצברים )מגשרים( ובין המצברים למערכת. חיבור של המערכת אל מערכת החשמל. הפעלה ,בדיקה והכנסה לעבודה של המערכת. אחריות ל 24 -חודש מיום הפעלת המערכת. הדרכה ככל נדרש. .3תכנון וייצור של המערכת המערכת המוצעת תהיה בקונפיגורציה של המרה כפולה ).(ON LINE DOUBLE CONVERSION המערכת המוצעת תהיה בעלת הטכנולוגיה העדכנית ביותר. הלוגיקה של המערכת תבוקר על ידי מיקרו מעבד. פנל התצוגה יהיה אלפא-נומרי ויציג את מצב המערכת כולל התראות ,מדידות והיסטוריה של המערכת .בנוסף יכלול הפנל נוריות לתצוגה של מצב המערכת והתראות בסיסיות. המערכת תתוכנן לעבודה עצמאית. התכנון המכני של המערכת בנוי להתקנה על הרצפה ,גישה נוחה לכל הרכיבים ,לאבטחת התקנה ותחזוקה נוחים .מהדקים לכבלי הכניסה והיציאה יותקנו עם גישה נוחה לחיבור הכבלים .כניסת הכבלים תהיה מלמטה ומלפנים .המערכת תכלול מערכת אוורור אינטגרלית .יחידת ה UPS-תסופק עם מהדקי הארקה לציוד. המערכת תתוכנן להקטין למינימום הפרעות אלקטרומגנטיות ותספק הזנה נקיה ובטוחה לעומס הקריטי. .4תאור מערכת האל-פסק )(UPS .4.1רכיבי מערכת האל פסק: יחידת מיישר מטען. סוללת מצברים אשר תתאים לעבודה של 30דקות לעומס יציאה מלא ,בזמן הפסקת מתח הכניסה למערכת. יחידת ממיר ממתח ישר למתח חילופין. מפסק עוקף סטטי. יחידת בקרה לוגית מבוקרת ע"י מיקרו מעבד. פנל תצוגה דיגיטלי לתצוגה של מצב המערכת כולל התראות ,מדידות והיסטוריה של המערכת ) 30אירועים לפחות( ,שעון זמן אמיתי כולל תאריך .בנוסף יכלול הפנל נוריות לתצוגה של מצב המערכת והתראות בסיסיות. מפסקי/לוח עקיפה לשרות ).(SERVICE BYPASS השלת תוכנות ו/או מסדים אוטומטית. חווי אורקולי למתן התראות בשני מקומות שונים לפחות. שנאי מבדל בכניסה וביציאה. UPSיהא מסוג שאינו גורם להרמוניות. חתימת המציע ___________________ : 85 משטרי פעולה של המערכת משטרי פעולה יהיו כלהלן: רגיל – העומס הקריטי מוזן מהממיר יחידת מישר/מטען מוזנת מרשת זרם חילופין ,מחברת חשמל או מיחידת דיזל גנרטור ,ומזינה בו זמנית את הממיר וטוענת בטעינת ציפה את סוללת מצברים. חרום -הפסקה באספקה ברשת זרם חילופין ,העומס הקריטי נשאר מחובר לממיר אשר מקבל את האנרגיה החשמלית מסוללת המצברים .המעבר מבוצע ללא מתוג וללא ניתוק באספקה לעומס הקריטי הן ברגע ניתוק והן ברגע החזרת האספקה בזרם חילופין תוך שמירה על גבולות התחומים כמוגדר במפרט. טעינה חוזרת -בחזרת האספקה בזרם חילופין תספק יחידת מישר/מטען את הכח לממיר ובו זמנית תטען את סוללת המצברים .הפעולה הנ"ל תהיה אוטומטית ולא תגרום לכל הפסקה באספקה לעומס הקריטי. משטר עבודה בעקיפה -המערכת תהיה במשטר זה בשעת יתרת זרם או קצר בעומס או בזמן תקלה במתח המוצא של הממיר .כל זמן שקיימת יתרת זרם או תקלה במתח הממיר תישאר המערכת במצב עקיפה .כשהזרם ירד לעומס המותר או מתח הממיר יחזור לתחום העבודה תעבור המערכת למשטר רגיל )עומס מוזן מממיר( באופן אוטומטי .כאשר יש צורך להוציא מפעולה את יחידת האל-פסק לתיקון או תחזוקה ניתן להעביר את העומס הקריטי להזנה מהקו העוקף על ידי פקודה ידנית .פקודה ידנית תתבצע אך ורק אם המתח בקו העוקף תקין והממיר מסונכרן למתח העוקף .בכל מקרה של העברה מהממיר לעוקף דרך המפסק הסטטי או בהעברה מהעוקף לממיר ,תבוצע ההעברה במשטר של MAKE BEFORE BREAK MODEבחיבור לפני ניתוק. .4.2יחידת מיישר-מטען יחידת המיישר-מטען תהיה בעלת אופיין מתח קבוע זרם קבוע מקדם הספק בכניסה ,0.99החזר הרמוניות זרם לרשת לא יעלה על , 3%המיישר מטען יהיה מסוגל לספק זרם מספיק להזנת כל העומס ובנוסף לטעון את המצברים תוך 10שעות. מתח היציאה מהמטען יהיה מיוצב בדיוק של 1%ובגליות של ) 1%עם מצברים מחוברים( בעומס מלא. המיישר-מטען יכלול הגבלת זרם כללית וכן הגבלת זרם לטעינת המצברים. .4.3יחידת הממיר יחידת הממיר תבצע המרה בתדר גבוה בשיטת איפנון רוחב פולס ) (PWMשל מתח ישר למתח חילופין ע"י טרנזיסטורים מטיפוס .IGBTלממיר תהיה יכולת לספק עומס יתר של 150%למשך 60שניות 125%ל משך 10 דקות לפחות והוא יעמוד בקצר מלא במוצא ללא נזק .תפוקת הממיר תהיה סינוסית גם בעומס לא לינארי. .4.4יחידת מפסק סטטי יחידת המפסק הסטטי תאפשר העברה של העומס הקריטי להזנה מהממיר או מקו העקיפה .יחידת המפסק הסטטי תהיה מסוגלת לספק זרמי יתר לפרקי זמן קצרים כדי לנקות קצרים בעומס .זמן הגילוי וההעברה יהיה קצר מ ¼ -מחזור וההעברה תהיה MAKE BEFORE BREAKללא הפרעה בעומס . .4.5יחידת עוקף שרות יחידת העוקף שרות תכלול מספר מפסקים אשר יאפשרו עקיפה מוחלטת של המערכת ללא הפסקת העומס הקריטי והזנה של העומס הקריטי מקו העקיפה .בזמן הפעלת עוקף שרות ניתן יהיה לבצע פעולות תיקון ותחזוקה במערכת משום שהמתחים הגבוהים יהיו מוגבלים לאזור מסוים ומוגן במערכת .יחידת העוקף שרות תכלול מערכת אינטרלוק להגנה על הממיר מפני מתח חוזר. .5נתונים טכניים .5.1רשת ההזנה ליחידת מיישר/מטען 400V - +10%/ - 25% מתח חלופין 3 מספר פזות 50HZ ± 10% תדירות 10שניות לפחות התנעה רכה )(SOFT START זרם מיגנוט מכסימלי בהתנעה ובחזרת רשת קטן מהזרם נומינלי 0.99לפחות כופל הספק שהרשת תראה הרמוניות זרם בכניסה ) 3%> (THDIבתנאים נומינליים ועומס מלא .5.2יציאה מתח 3 מספר פזות ± 5%מצב זמני ± 2% ,מצב יציב סטיות מתח מותרות ביציאה :מדרגות 100%עומס העברה של עומס מלא מעוקף ממיר ± 5%מצב זמני ± 2% ,מצב יציב 3X400 חתימת המציע ___________________ : 86 שינוי מתח ACבכניסה בגבולות המותרים ± 5%מצב זמני ± 2% ,מצב יציב זמן שיקום ל ± 2% -של המתח פחות מ20m SEC - תדירות מוצא )סינכרון פנימי( 50HZ ± 0.05HZ תחום סינכרון הממיר למתח המקור) ± (1.2.3) HZניתן לתכנות(. .5.3יכולת עומס יתר לממיר 125%מהזרם הנומינלי למשך 10דקות 150%מהזרם הנומינלי למשך 60שניות בתנאים הנ"ל ישאר מתח היציאה בתחום של ± 1% עיוותים הרמוניים במתח בעומס לינארי > (THD) 2% > 3%עם CF=3:1לפי EN62040/3 עיוותים הרמוניים בעומס לא לינארי .5.4נצילות הנצילות הכללית ) (AC TO ACתהיה לפחות ,95%או יותר ,בעומס נומינלי מלא. הנצילות הכללית ) (AC TO ACתהיה לפחות ,94%או יותר ,בחצי עומס. .5.5הספק= 65KVAמינימום . .6מערכת המצברים צמוד לארון הUPS- . מערכת המצברים תותקן במכשיר או בתוך ארון סגור\כוננית סגורה מערכת המצברים תורכב ממצברי עופרת חומצה אטומים ללא טיפול ) (SEALED MAINTENANCE FREEמיועדים לשימוש במערכות .U.P.S המצברים יהיו בנויים לאורך חיים ממוצע של 10שנים ול 300 -פריקות וטעינות מלאות. המצברים יהיו אטומים לחלוטין .במהלך טעינת המצברים לא תהיה כל פליטת גזים מהמצבר. הקטבים במצבר יהיו שטוחים עם חיבור למגשר או נעל כבל. מערכת המצברים תהיה בנויה להספק הנתון ל 30 -דקות ,למתח סוף פריקה של 1.67וולט לתא. למערכת המצברים תהייה אבטחה באמצעות מאמ"ת לזרם הנקוב של המצברייה. מערכת האל-פסק תכלול מעגל בדיקת מצברים אוטומטית וידנית אשר תאפשר גילוי תקלות מצברים במצב עבודה )ללא הפסקת חשמל(. אחריות הספק למצברים תהיה מלאה למשך חמש שנים . החיבור בין המצברים לממיר יעשה דרך מפסק זרם חצי אוטומטי או נתיך לזרם ישר אשר יותקן בארון הממיר. מפסק זה ינותק אוטומטית כאשר מתח המצבר ירד ,מסיבה כל שהיא ,מתחת למתח המותר למערכת או למצבר עצמו לפי הנחיות יצרן המצברים .המפסק ישמש גם לניתוק המצברים לצורך תחזוקתם. המערכת תמשיך לתפקד גם כאשר המצברים מנותקים אך ללא גיבוי למקרה של הפסקת חשמל. .7דרישות כלליות .7.1תקנים יחידת האל פסק תתוכנן ותיוצר לפחות בהתאם לתקנים וההוראות הבאים: )בטיחות( EN62040-1 * * ) EN 2-62040תאימות אלקטרומגנטית( ) ENV 3-62040ביצועים של מערכות אל פסק( * המערכת תהיה מאושרת לתקן (CE CERTIFIED) CE * במקרה של סתירה בין דרישות מפרט זה והתקנים וההוראות לעיל תהיה עדיפות חד משמעית לדרישות המפרט. .7.2נתיכים כל מעגלי המיתוג של מעגלי כח סטטיים כולל העוקף הסטטי יוגנו על ידי נתיכים מהירים המתאימים למניעת תקלת שרשרת בחצאי המוליכים. כמו כן ,יותקנו נתיכים במוצא ,להגנה בפני מתח חוזר ,במצב של עוקף תפעול. .7.3רכיבים חתימת המציע ___________________ : 87 כל המערכות האלקטרוניות יהיו בנויות מרכיבים אלקטרוניים ) (SOLID STATEשימוש בכל רכיב לא יחרוג מתחומים המומלצים עבורו על מנת להבטיח מירב אמינות .כל הממסרים יהיו בטיפוס מוגן אבק. .7.4רמת רעש רמת הרעש המיוצרת ממערכת האל-פסק לא תעלה בשום תנאי מעל 60דציבל אבסולוטי ,במרחק מטר מחזית מערכת האל-פסק מדידה לפי .ISO 3746 .7.5הארקה ואיפוס האפס יהיה רציף וללא אפשרות ניתוק ,מהכניסה עד ליציאה ויהיה מבודד מגוף יחידת האל פסק. גוף מערכת האל-פסק יחובר להארקה ביציאה מהממיר אשר תחובר לפס השוואה. .7.6מכשור וסימון על חזית המערכת יוצגו המדידות הבאות ,התצוגה תהיה ע"י צג דיגיטלי: מדידת מתח כניסה * מדידת המתח הישר של המצברים. * מדידת זרם טעינה ופריקה של המצברים * מדידת מתחי היציאה. * מדידת זרמי היציאה. * מדידת תדר כניסה. * מדידת תדר יציאה. * הספק מוצא אקטיבי וריאקטיבי. * התראה וסימון בתצוגה יהיו לפונקציות הבאות: מתח כניסה תקין/תקלה. * מתח ותדר עקיפה = תקין/לא תקין. * מתח ישר במצברים נמוך. * מתח ישר במצברים גבוה. * פריקת סוללת מצברים. * עומס יתר. * זמן גיבוי שנשאר. * טמפ' גבוהה להתראה. * טמפ' גבוהה לתקלה. * העומס מוזן מהעוקף. * מתח ותדר יציאה תקין/לא תקין. * חוסר סינכרון להזנה בכניסה. * התראה כללית. * תצוגה של יומן אירועים ) (LOGהכולל לפחות 30אירועים כולל זמן אמיתי ותאריך לכל אירוע. הפנל הקדמי יכלול נוריות מצב והתראה לאיתות על מצב מתח ההזנה והתפוקה ,אופן ההזנה לעומס הקריטי )ממיר/עוקף( ,מצב מצברים ,ונורית התראה כללית. .7.7בוררים ומפסקים על החזית יותקנו הבוררים והמפסקים הבאים: מפסק הפעלה. א. לחצן העברה יזומה לעוקף. ב. לחצן הפסקת חירום. ג. לחצן השתקת צופר. ד. .7.8תקשורת היחידה תכלול ממשק חיצוני לתקשורת טורית RS 232דרכו ניתן יהיה להעביר את כל הנתונים למחשב חיצוני. כמו כן תכלול המערכת אפשרויות )אופציות( לחיבור תקשורת ותוכנה לצורך כיבוי מסודר של עומסים ובקרת .SNMP .7.9אזעקה בתוך המערכת יותקן צופר אשר יופעל עקב כל התראה. השתקת צופר תהיה דרך לחצן השתקה מותקן על החזית. חתימת המציע ___________________ : 88 מגעים חיצוניים .7.10 למערכת יהיו מגעים חיצוניים עבור הפונקציות הבאות: הפסקת חשמל )הממיר מוזן מהמצברים(. * דקות אחרונות של פריקת המצברים. * תקלה כללית * עומס מוזן מממיר /עומס מוזן מעוקף * כניסות פיקוד .7.11 היחידה תכלול כניסה לכיבוי חירום ע"י מגע יבש וכניסה לפיקוד העברה תפעולית שקטה. .7.12 מפסק סטטי המפסק הסטטי יהיה בנוי לזרם נומינלי לעבודה ממושכת .המפסק יהיה בנוי כך שיוכל לעמוד בזרם של 20INלזמן של 100 msecוזאת מבלי לשרוף נתיכים ומבלי לגרום לשום נזק או הפרעה למערכת. .7.13 קצר בצרכן UPS במקרה של קצר באחד מצרכני ה UPS -הממיר יספק עד 150%של הזרם הנומינלי ,בירידת מתח שלא תעלה על .10% במקרה של זרם קצר גדול יותר ,הצרכנים יוזנו דרך המפסק הסטטי. לאחר ניקוי הקצר תחזור המערכת לעבודה רגילה ז"א שהצרכנים יוזנו מהממיר. .7.14 מבנה מכני של מערכת הUPS - יחידת האל-פסק כולל המצברים תורכב בתוך ארונות מפלדה מגולוונת וצבועה להצבה חופשית על רצפה .דלתות יהיו מפח פלדה 1.5מ"מ עובי והמבנה עצמו מפחי פלדה 2מ"מ עובי .כל מכשירי המדידה ,הוראות מצב ופיקוד ,יותקנו בגובה העיניים וגישה אליהם תהיה מלוח הפיקוד בחזית . .7.15 אוורור המערכת תהיה בעלת אוורור מאולץ ,עם יתירות במספר המאווררים. .8נתונים שעל היצרן לספק עם ההצעה * * * * * * מפרט מלא של כל הנתונים הטכניים של יחידת ה UPS -והמצברים .הנתונים הטכניים יכללו את כל הנתונים שפורטו במפרט כלומר לגבי כל נתון שפורט במפרט יהיה על הספק לציין במפורט את נתוניו. קטלוג מלא של הציוד. מידות מדויקות ומשקל הציוד. דוגמת תעודת אחריות. מועדי אספקה ותנאי תשלום. הסכם שרות. .9נתונים שעל היצרן לספק עם אספקת הציוד )בשלושה העתקים( שרטוטי המערכת. * חוברת איתור תקלות במערכת. * קטלוגים מלאים של המערכת. * .10הדרכה הספק יקיים הדרכה כנדרש לאנשי המזמין .ההדרכה תתקיים במתקן המזמין. ההדרכה תכלול: תאור המערכת. א. צורת הפעלה. ב. איתור ותיקון תקלות ג. חתימת המציע ___________________ : 89 אוניברסיטת בן גוריון בנגב מעבדת פרופ' יוג'ין פרומקר עבודות מיזוג אוויר מפרט טכני המתכנן: ה.ר.ו.א.ק. חברה לתכנון ויעוץ הנדסי בע"מ ת.ד ,612 .באר שבע 84105 טל08-6274122,3,4 :. פקס08-6280053 : מסמך2839-06 spec : כל הזכויות שמורות מסמך זה הוא רכושה הבלעדי של חברת הרואק חברה לתכנון ויעוץ הנדסי בע"מ. תודה על שיתוף הפעולה. חתימת המציע ___________________ : 90 מפתח המסמכים המסמך המסמך המצורף מסמך שאינו מצורף מסמך א' תנאי חוזה כללים – אוניברסיטת בן גוריון מסמך ב' החוזה מסמך ג' המפרט הכללי לעבודות בנין ומפרטים כלליים אחרים )ההוצאה העדכנית(. שם מס' מוקדמות 00 עבודות בטון יצוק באתר 02 עבודות נגרות ומסגרות אומן 06 מתקני תברואה מתקני חשמל 08 עבודות צביעה 11 מתקני מיזוג אוויר ,קרור 15 ואוורור. ת"י - 1001חלקים 1,2,3בטיחות אש בבניינים. ג'1 ג'2 ג'3 ד' 07 תנאים כללים מיוחדים מפרט טכני מיוחד אופני מדידה כתב כמויות כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הבטחון ולצה"ל ,ההוצאה המעודכנת ביותר הקיימת ביום המכרז. כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. הצהרת הקבלן הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז /חוזה זה ,קראם והבין את תכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות. הצהרה זו מהווה נספח למכרז /חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. הערה המפרטים הכלליים המצוינים לעיל ,שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ,ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון ,רח' דוד אלעזר ,29הקריה ,תל -אביב. חתימת המציע ___________________ : 91 מסמך ג' 1 -תנאים כלליים מיוחדים תוכן הענינים סעיף 00.1 00.2 00.3 00.4 00.5 00.6 00.7 00.8 00.9 00.10 00.11 00.12 00.13 00.14 00.15 00.16 00.17 00.18 00.19 תאור עמוד תיאור העבודה פרק מוקדמות )(00במפרט הכללי אספקת מים וחשמל תאום הביצוע עם גורמים אחרים עבודות לילה ,שעות נוספות וימים לא מקובלים אחריות למבנים ומתקנים באתר העסקת עובדים תקופת הביצוע מהנדס באתר מבנים ארעיים הקשר עם קבלנים אחרים וצוותי הדרכה קבלן מיזוג אוויר יהיה אחראי לאטימת הבנין תכניות עדות)(AS-MADE תנאים מיוחדים לאחזקה ומסמכי לוואי לציוד דגמים ,פריטי ציוד ,חומרי עבודה ,תכניות ,דוגמאות בדיקה סופית של מתקן החשמל הנחיות מיוחדות לביצוע שלבי הביצוע הקשר עם קבלנים אחרים 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 חתימת המציע ___________________ : 92 מסמך ג'1 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 2003/2014 תנאים כלליים מיוחדים פרק מוקדמות )(00 00.1 תיאור העבודה א .מכרז/חוזה זה מתייחס להתקנת מערכות מזוג אוויר ואוורור בבניין המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן-גוריון באר שבע. ב .במסגרת מכרז/חוזה זה יבוצעו מערכות מזוג אוויר ואוורור במעבדה קיימת על מנת לשדרג אותה לחדר נקי. ג .העבודה תבוצע בסמיכות למתקנים קיימים אשר אין להפריע לפעילותם התקינה. ד .כל הציוד והמכשור שבו משובצים אלמנטי בקרה ,מחשוב ופקוד -יהיו מותאמים לפעולה עם מערכת הבקרה הקיימת בבניין ובקמפוס. 00.2 פרק מוקדמות ) (00במפרט הכללי רשימת הסעיפים בתוך פרק "מוקדמות" ) (00במפרט הכללי שיש להתייחס אליהם במכרז/חוזה זה הם: סעיף - 000כללי סעיף - 001חומרים ומוצרים סעיף - 003מדידות וסימון סעיף - 004הביצוע סעיף - 005הקשר עם קבלנים אחרים סעיף - 007עדיפות בין מסמכים סעיף - 008מחירים סעיף - 009שונות 00.3 אספקת מים וחשמל 00.4 המים הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ללא תמורה מנקודת חיבור בקרבת מקום העבודה ,אך ההתחברות למקור המים והעברתם למקום העבודה וכל שאר ההוצאות הקשורות בכך ,ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו. אספקת חשמל לביצוע העבודה תיעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו .הקבלן יספק לעצמו באמצעות גנרטור ו/או חיבור זמני ממקור אחר ,חשמל לביצוע כל עבודותיו וכולל בן היתר ריתוך חשמלי. תאום הביצוע עם גורמים אחרים כל העבודות יבוצעו בתאום עם מנהלת הפרויקט ובהנחיות המפקח .אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם עם גורמים אלה. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך שיתוף פעולה עם הקבלנים האחרים הפועלים באתר ועם כל הגורמים הנוגעים בדבר ,וזאת על מנת שלא להפריע למהלך התקין של העבודה ו/או לפעילות התקינה במבנים הסמוכים. הקבלן חייב לעיין בכל התכניות הנוגעות למתקני האתר ולברר עם הרשויות המתאימות )בעזרת המפקח( את מיקומם של מתקנים תת-קרקעיים ועל קרקעיים )כגון :צינורות ,ברזים וכו'( ואחרים. הקבלן יתאם עם המפקח ונציגי האוניברסיטה את מקום וזמני ההתחברות למערכות צנרת תשתית קיימות ויפעל אך ורק עפ"י הנחיותיהם והנחיות הפיקוח. אסור בשום פנים לגרום להפסקות במערכות תשתית אלא לפי הרשאה! חתימת המציע ___________________ : 93 00.5 עבודות לילה ,שעות נוספות וימים לא מקובלים הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף ,אם כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי הביצוע לחוזה זה יהיה עליו לעבוד ביותר ממשמרת אחת ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה ,או בשעות ובימים לא מקובלים. עם זאת -עבודה בשעות לא מקובלות מחייבת תמיד אישור המפקח. 00.6 אחריות למבנים ומתקנים באתר הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים באתר ובקרבתו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. במידה והקבלן צופה פגיעה אפשרית במבנה או במתקן ,או בציוד אחר ,עליו להודיע למפקח 48שעות לפני ביצוע העבודה על מנת לקבל הנחיות להמשך ביצוע העבודה. 00.7 העסקת עובדים א. ב. ג. ד. 00.8 הקבלן יעסיק אך ורק עובדים שיקבלו מראש אישור מהמפקח. המפקח רשאי לסלק מן האתר כל עובד מעובדי הקבלן מטעמי בטחון או מטעמים אחרים .אי קבלת אשור לעובד מסוים לא תגרור אחריה עיכובים בבצוע העבודה לפי מכרז/חוזה זה .אי לכך ,על הקבלן להגיש ,לכשיידרש ,רשימות עובדים שיכללו רזרבות עובדים )לתחלופה ,למחלה ,מילואים, הרחקת עובדים וכו'(. המזמין רשאי לדרוש סילוקו של כל עובד המועסק ע"י הקבלן או ע"י קבלן משנה שלו ,ללא מתן כל נימוק ולפי שיקול דעתו המוחלט והקבלן מתחייב לסלק אדם כזה ,מיד עם קבלת הדרישה מאת המפקח וללא ערעור. למרות האמור לעיל ,עובדים זרים ,במידה ויוצגו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המפקח ,יהיו כאלה אשר ברשותם אישורים של משרד העבודה או לשכת העבודה ,בכדי לוודא שכניסתם לישראל חוקית וברשותם תעודות ברות תוקף. תקופת הביצוע זמני הביצוע יהיו בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט שיופץ על ידי מנהל הפרויקט. 00.9 מהנדס באתר הקבלן יעסיק בקביעות במשך כל תקופת הביצוע ,לצרכי התאום והפיקוח על העבודה ,מהנדס מנוסה ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ומנהל עבודה מיומן .שמות מהנדס הפרויקט ומנהל העבודה מטעם הקבלן ימסרו יחד עם ההצעה. 00.10 מבנים ארעיים על הקבלן להקים באתר העבודה ובמקום מוסכם על ידי המפקח מבנה ארעי אשר יכלול מחסן ומשרדים לשימושו ולשימוש המפקח .בגמר העבודה יפורק המבנה והשטח יוחזר למצבו הקודם .בתוך המבנה יהיו ברשות הקבלן בדרך קבע תכניות ומפרטים מעודכנים וכמו כן דוגמאות כנדרש בסעיפי החוזה. כמו כן יצויד המבנה בטלפון אחד ובמכשיר פקס שיהיו רכוש הקבלן ויישארו עד לסיום העבודה. קו)י( הטלפון יוסדר)ו( ע"י הפקוח ואילו החיובים בגינם יכוסו ע"י הקבלן. חתימת המציע ___________________ : 94 00.11 הקשר עם קבלנים אחרים וצוותי הרכבה בחלק הראשון של תקופת הביצוע יהיה בבניין קבלן בנין הנותן שירותים כקבלן ראשי ומבצע את עבודות הבניה וחלק מעבודות הגמר למעט מערכות ,מחיצות קלות ותקרות תותבות .הקבלן הזה מתחייב לספק שירותים לקבלנים האחרים על פי אפשרות ב' בסעיף 00.53במוקדמות )במפרט הבינמשרדי( כל זמן שהותו באתר. 00.12 קבלן מיזוג האוויר יהיה אחראי לאטימות החדר הנקי לשם כך יעסיק קבלן מיזוג האוויר קבלן לאטימת המבנה ,קבלן מיזוג האוויר יהיה אחראי לאטימת המבנה ולקבלת על לחץ במבנה. 00.13 תכניות עדות )(AS MADE לאחר גמר העבודה ,על הקבלן לספק ) 5חמישה( העתקי תכניות ביצוע ) ,(AS MADEוכן קבצי מחשב בפורמט Autocadמכל תכנית. תכניות אלה יסופקו למפקח לפני קבלת העבודה על ידו .התכניות תהיינה באותו קנה מידה כמו התכניות המקוריות )או מפורטות יותר ,לפי הוראת המפקח( והן יוכנו במשך זמן הביצוע וכן לאחר השלמת העבודה .התכניות יראו את המיקום הסופי והפרטים של כל העבודות שנעשו ע"י הקבלן לפי חוזה זה. הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח .לא תשולם תוספת מחיר עבור הכנת תכניות אלה ועל הקבלן לכלול זאת במחירי היחידה של מכרז/חוזה זה. לפרוט נוסף של נושא זה ראה גם במפרט הטכני המיוחד. 00.14 תנאים מיוחדים לאחזקה ומסמכי לוואי לציוד א .גיליונות מפרט לפרטי המערכות השונות 1.הקבלן יגיש למפקח ,עם הבאת הציוד לאתר 2 ,עותקים של גיליונות מפרט הציוד ממולאים על כל פרטיו הנדרשים .הגיליונות הנ"ל יועברו למתכנני המערכות לצורכי בדיקה ואישור. .2התשלום החלקי עבור הציוד שסופק לאתר בחשבונו החלקי של הקבלן יעוכב במידה והפרטים הנדרשים לעיל לא יסופקו על ידי הקבלן וזאת עד לאספקתם והשלמתם ,בלי שלקבלן תהיה זכות כל שהיא לתשלום התייקרויות מדד ו/או בגין עיכוב תשלום זה. ב .זיהוי ומספור הציוד והמתקנים המספור והזיהוי של הציוד שסופק כדרוש לשם שיבוצו במערכות הבניין השונות יקבע על ידי המתכננים והמזמין ועל הקבלן למספר ולסמן את כל הפריטים בהתאם לקביעת המתכננים וכפי שיידרש .המספור יתאים למערכות הממוחשבות של הבניין ולספרי מתקנים. ג .תכניות עדות ) (AS MADEבשלבים בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד לעיל יגיש הקבלן למפקח בגמר כל שלב קובע בביצוע המתקנים השונים ,יחד עם הגשת החשבון החלקי ,תכניות עדות המתייחסות למתקן בחלקו ו/או בשלמותו )ושעבורו מוגש החשבון החלקי( כשהן מעודכנות לפי הביצוע בפועל .הנ"ל מתייחס לתכניות שהוכנו על ידי הקבלן. ד .שרות בתקופת האחריות במערכות בהן מתחייב ו/או נדרש שרות תקופתי לשם פעולה תקינה גם בעת תקופת האחריות, הטפול והשרות ייעשו על ידי נציגי היצרנים של המערכות )בארץ( ,שיוזמנו על ידי הקבלן. לא יורשו תיקונים של חלקי ציוד פגומים ,אלא החלפה בלבד בחדשים .הקבלן יגיש לאישור המתכנן רשימת פעולות אחזקה אשר הוא מתעתד לבצע במשך שנת השרות כפעולות טיפול מונע. ה .רשימות ציוד ונציגי היצרנים על הקבלן לספק למפקח רשימות של הציוד שסופק מיד עם הבאתו לאתר וכן את רשימת נציגי היצרנים שיעסקו במתן שרות עבורו. חתימת המציע ___________________ : 95 ו .תיק מכונה/מערכת .1על הקבלן למסור למפקח תיקי מכונה/מערכת לכל מרכיבי העבודה אשר יכללו את הפירוטים והמסמכים בהתאם לאמור להלן ו/או לפי הרשימות )הטבלאות( במפרטים המיוחדים בהתאם לנושאים. .2תיקי המכונה/המערכת המושלמים ימסרו למפקח על ידי הקבלן 30יום לפני מועד ההפעלה הראשונה של המכונה/המערכת וללא תלות בתאריכי מסירה ו/או קבלת המתקן. ז .זמינות של ציוד ופרטי מערכת הקבלן יספק למפקח ,עבור כל ציוד ופריט המוצע על ידו במסגרת החוזה ,נתונים שיקבל מהספק של הציוד המסוים אודות זמינות אותם האביזרים ופריטי הציוד ,קיומם במלאי השוטף ולרבות הזמן הדרוש לאספקתם מחו"ל. ח .תכניות יצור וביצוע של מערכות ספציפיות )יעודיות( חלק מהמערכות מחייב הכנת תכניות יצור/ביצוע מפורטות של הקבלן בנוסף לאלה שנערכו בהתאם לתכנון ,המפרט המיוחד וכיו"ב לפרטים נוספים ראה במפרט הטכני המיוחד. 00.15 דגמים ,פריטי ציוד ,חומרי עבודה ,תכניות ,דוגמאות עבודה א .פרטי ציוד ,חומרי עבודה ,תכניות ודוגמאות עבודה שעל הקבלן להגיש יועברו לאישור המפקח בהתאם למפורט בפרקים השונים במסמך ג' 2ו/או במפרט הכללי ובמוקדמות. ב .בכל מקרה דגמים ,פריטי ציוד ,חומרי עבודה ,תכניות ודוגמאות עבודה הנזכרים ושאינם נזכרים בתת סעיף א' דלעיל ,יועברו לאישור המפקח חודש לפחות לפני שנעשה בהם שימוש בעבודה. ג .יש להשתמש אך ורק בפרטי ציוד וחומרים מאושרים! 00.16 בדיקה סופית של מתקן חשמל מתקני החשמל יתקבלו אך ורק אחרי שבודק מוסמך יאשר את תקינותם ויתיר את חיבורם למתח בהתאם לנדרש בפרק 08של המפרט הבינמשרדי. הזמנת הבודק וההוצאות הכרוכות בבדיקה כזו הן באחריות הקבלן ועל חשבונו וכלול במחירי החוזה השייכים. 00.17 הנחיות מיוחדות לביצוע כל הפעולות הבאות יבוצעו על חשבון הקבלן ללא חיוב נוסף .בין הפעולות שעליו לבצע נכללות הפעילויות והאמצעים הבאים: א .הנפה והרמה יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו ואולם הקבלן רשאי לתאם עם הקבלן הראשי שימוש במתקני ההרמה הכלליים על חשבונו ועל אחריותו. ב .הגישה ומסלולי הרמת החומרים יקבעו כך שלא יפריעו לפעילות הקיימת. 00.18 שלבי ביצוע א .שלבי העבודה הנדרשים בהתאם לאופי המורכב של הפרויקט יתואמו עם המפקח מראש וימצאו את ביטויים בלוח הזמנים המאושר. ב .שרוולים ,עיגונים וחיזוקים המורכבים ביציקות בטון ובקירות בנויים וכמו כן אביזרים ותעלות מעל תקרות כפולות ובתוך פירים וארובות יבוצעו בשלב ראשון בעבודת קבלן מזוג אוויר .עבודה זו תעשה בשלוב עם הקבלן הראשי כדי למנוע עיכובים בעבודת הבניין. שלבי הבצוע המחייבים שלב א' תכנון מפורט לבצוע ואישור התכניות והציוד. שלב ב' התקנת תעלות האוויר בתקרות הכפולות במבנה. שלב ג' השלמת כל ההתקנות המכניות והחשמליות במבנה ,כולל יחידת ומפוחים והזרמת אוויר לאזורים השונים. זמני הביצוע יהיו בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט שיופץ על ידי מנהל הפרויקט. 00.19 הקשר עם קבלנים אחרים א .באתר יפעלו מטעם המזמין קבלני מערכות וגמר נוספים ,בנוסף לקבלן הראשי. כל הקבלנים יפעלו בתאום עם הקבלן הראשי ,כל עוד הוא פועל באתר. ב .הקבלן הראשי מתחייב לספק לקבלן של חוזה זה ,סיוע ותמיכה ,כלהלן: חתימת המציע ___________________ : 96 לקבלני מיזוג אוויר: הכנת כל הפתחים ,המעברים כולל שרוולי מעבר -עפ"י הוראות התכניות. שימוש בפגומים ומשטחי עבודה קיימים. שימוש באמצעי הרמה קיימים. סתימות ותיקונים בבטון ,טיח וצבע ,ביטון מחסומי רצפה ונקודת ביקורת. פינוי הפסולת מהאתר. מקום אחסון זמני בבניין לאביזרים. ד .אין בפעולות אלו כדי להוריד מאחריות הקבלן לבדוק בתכניות ,לסמן ולהתריע על בצוע פתחים שבאחריותו. המתקנים לתכניות בהתאם עבורו, ומעברים קבלן מיזוג האוויר יתאם עם קבלן הבניין ועם הפיקוח את כל ההכנות עבור מערכת מיזוג האוויר. לשם כך ייפגש קבלן מיזוג האוויר עם קבלני הבניין קבלני החשמל קבלני האינסטלציה ,כמו כן יביא הקבלן לשטח את קבלן האיטום ,כל התאומים יעשו מיד עם תחילת העבודה. חתימת הקבלן ________________________ חתימת המציע ___________________ : 97 מסמך ג' - 2 -מפרט טכני מיוחד תוכן עניינים סעיף עמוד תיאור 15.00כללי 10 15.02ציוד טיפול באוויר 21 15.04צנרת ואביזריה 27 15.05מערכות פיזור אוויר 30 15.06בידוד 33 15.07מערכות שונות ועבודות עזר 35 15.08עבודות חשמל של מערכת מיזוג אוויר 40 15.09פיקוד ובקרה 46 אופני מדידה ותשלום למערכות מיזוג אוויר 54 חתימת המציע ___________________ : 98 .15.00כללי מפרט טכני מיוחד זה מהווה חלק בלתי נפרד מיתר מסמכי החוזה .מפרט טכני מיוחד זה מהווה השלמה לנדרש במפרט הכללי למתקני מיזוג אוויר )פרק (15ולמתקני חשמל )פרק ,( 8בהוצאת הועדה הבין משרדית של משהב"ט /אבו"נ ,משרד העבודה/מע"ץ ומשרד הבינוי והשיכון. העבודה הכלולה במפרט זה כוללת את האספקה של החומרים ,חומרי העזר ועבודה בייצור ובהתקנה הדרושים למסירת מתקן מושלם הפועל לשביעות רצון המזמין והמהנדס והמותאם לפעולה אוטומטית. המערכת תותקן בצורה מקצועית וטובה כפי שהדבר בא לידי ביטוי במדריך לקירור ,אוורור ומזוג אוויר של האגודה האמריקאית של מהנדסי קירור ומזוג אוויר ASHRAEהוצאה אחרונה .וכן תקן ישראלי .1001חלקים 1,2,3בנושא בטיחות אש בבניינים למערכות מזוג אוויר ואוורור .עדכון אחרון. כל התקנים יהיו ממהדורת הוצאה האחרונה. .15.00.01היקף העבודה א .העבודה הכלולה במפרט זה כוללת את האספקה של החומרים ,חומרי העזר ועבודה ביצור ובהתקנה הדרושים למסירת מתקן מושלם. ב .המערכת תותקן בצורה מקצועית וטובה כפי שהדבר בא לידי ביטוי במדריך לקירור ,אוורור ומיזוג אוויר של האגודה האמריקאית של מהנדסי קירור ומיזוג אוויר ) ,(ASHRAEהוצאה אחרונה. ג .העבודה כוללת את הסעיפים הבאים אך אינה מוגבלת להם: .1ציוד טיפול באוויר -יחידת טיפול באוויר נקייה ,מפוח .2התחברות למערכת מים קרים מרכזית .3מערכת מי קירור תהליכיים .4תעלות מסוגים שונים .5מפזרי אוויר. .6צנרת ואביזריה. .7בידוד תרמי .8פיקוד ובקרה. .9עבודות חשמל. .10הדרכה ויסותים והפעלה ראשונה. .11הוראות אחזקה. .12שרות ואחריות חתימת המציע ___________________ : 99 15.00.02 תיאור העבודה .1 בכוונת אוניברסיטת בן-גוריון לשדרג מעבדה מספר -122למעבדה עבור ד"ר יוג'ין פרומקר. סה"כ שטח הפרויקט 96מ"ר .2 תנאי תכנון חיצוניים לחישוב הגדלים ,והתפוקות של מערכות מזוג האוויר עבור מבנה המעבדות יובאו בחשבון תנאי החוץ כדלהלן: .3 תנאי תכנון בקיץ: טמפרטורת תרמומטר יבש ,36°C טמפרטורת תרמומטר לח 24°C תנאי קיצון בקיץ טמפרטורת תרמומטר יבש ,42°C טמפרטורת תרמומטר לח 27°C תנאי תכנון בחורף טמפרטורת תרמומטר יבש ,5°C טמפרטורת תרמומטר לח 4°C תנאי קיצון בחורף טמפרטורת תרמומטר יבש ,2°C טמפרטורת תרמומטר לח 1°C תנאי תכנון פנים טמפרטורה 22°C ± 0.5C לחות יחסית .RH 50% + 10 %נדרשת הרטבה דרגת ניקיון CLASS 100,000 סינון אוויר 30% ,12%ו – 95%ביחידת הטיפול באוויר וסינון סופי HEPAבתקרת החדר. לחץ סטטי .4 חיובי .קסקדת לחצים כך שהחדר יהיה מצוי בלחץ הגבוה ביותר וה – יהיה בלחץ חיובי קל פליטות חום מציוד כ – 8קוו"ט יניקות אוויר ממנדף כימי AL תיאור מערכות האוויר 4.1מערכת האוויר מערך המיזוג הקיים מבוסס על יחידות FCעם אוויר חיצוני ואיננו מתאים להגדרות הניקיון שבפרוגרמה ולכן נדרש חלל טכני בגובה של לפחות 2.2מ' עבור יחידת טיפול באוויר, מערכת תעלות אספקה והחזרה. בדומה לחדר הנקי הקיים – חדר -114גם החדר החדש יצטרך לקבל בניית גלריה טכנית עם גישה לשירות ואחזקה. יחידת הטיפול באוויר תקבל אוויר חיצוני מתעלת אוויר חיצוני קומתית )האוויר מיובש( האוויר יתערב עם אוויר חוזר ויסופק לחדר דרך מערך מפזרי HEPAתקרתיים .האוויר יחזור ליחידה דרך תעלות אוויר חוזר מונמכות בחדר ומשם אל תעלות החזרה ראשיות ומהם אל היחידה לטיפול באוויר . היחידה תקבל הזנת מים קרים על ידי צנרת מבודדת קומתית ,החימום יהיה בחשמל. חתימת המציע ___________________ : 100 בתעלת האספקה נדרש מרטיב המבוסס על גופי חימום כדי לספק דרישת לחות יחסית מינימום. ללא הרטבה ,הלחות היחסית עלולה לרדת למתחת ל – 30%בימי יובש. 4.2מערכות היניקה בקומה הכנות למערכת יניקה .במסגרת עבודה זו תבוצע יניקה ממנדף. 4.3מערכת מי קירור תהליכיים תבוצע מערכת מי קירור ,מקור הקירור – מים קמפוסיים אשר יוזרמו אל מחליף חום .מהצד השני יסוחררו מים תהליכיים בצנרת פלב"מ .304L .5 מערכת אנרגיה – קירור חימום מים מקוררים אנרגית הקור תסופק ע"י מים מקוררים שיסוחררו דרך נחשוני יחידת הטיפול באוויר .מקור המים המקוררים תהיה ממרכז האנרגיה הקמפוסי דרך מנהרת הצנרת. החימום יהיה בחשמל. מפרט זה כולל אספקת והתקנת כל חלקי מערכת המיזוג והאוורור ,הפעלתה ואיזונה הנלוות אליו. כשהיא פועלת באופן סדיר ותקין כפי שנדרש במפרט ובתכניות על מנת למסרה 15.00.04עבודות שייעשו ע"י אחרים חשמל אספקת זרם חשמלי תלת פאזי ללוח החשמל למזוג אוויר כולל גיבוי גנרטורי למנועי מפוחים. אינסטלציה זקף ניקוז ליחידת טיפול באוויר ולמרטיב. בנין א .הכנת פתחים בקירות בטון ,גגות ורצפות. ב .הכנת בסיסים מבטון לציוד מזוג האוויר. ג .תריסי שחרור אוויר בדלתות. ד .תריסי הכנסת והוצאת אוויר במעטפת הבניין. 15.00.1תחום הפרק והתקנים פרק זה מתייחס לעבודות אוורור ,סינון ,חמום ,קירור ומזוג אוויר הנקראים להלן בשם הכולל "עבודות מזוג אוויר". כל העבודות ,החומרים והמוצרים יתאימו לפחות לדרישות התקנים הישראליים העדכניים )השייכים לביצוע עבודות אלה( וכמו כן לדרישות הבאות: .1 .2 .3 .4 מדריך האגודה האמריקאית של מהנדסי חמום ,קירור ומזוג אוויר ) (ASHRAEעל כל פרקיו. מדריך האגודה האמריקאית של קבלני עבודות פח ).(SMACNA הוראות האגודה האמריקאית להגנה בפני אש ).(NFPA תקן ישראלי 1001חלקים - 1,2,3בטיחות אש בבניינים. הכוונה היא לדרישות המופיעות בהוצאה ) (REVISIONהאחרונה של כל תקן. 15.00.2פרקים אחרים במפרט הבינמשרדי בהיותו השלמה למפרט הבין משרדי שייכים לחוזה זה גם פרקים נוספים של המפרט הבין משרדי נוסף על כל הנאמר במפרט טכני מיוחד זה. בין יתר הפרקים שעל הקבלן לבצע עבודותיו על פיהם: פרק - 06נגרות אומן ומסגרות פלדה חתימת המציע ___________________ : 101 פרק - 07מתקני תברואה פרק - 08מתקני חשמל פרק - 11עבודות צביעה פרק - 16מתקני הסקה עם זאת יצוין שבכל מקרה של סתירה בין הוראות מפרט טכני מיוחד זה להוראות הפרקים של המפרט הבינמשרדי ,הקובעות הן הוראות מפרט טכני מיוחד זה. 15.00.3ציוד וחומרים הציוד ,החומרים ושאר האביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות המפרט ,חדשים ומתאימים לתפקידם .הציוד יתאים לנדרש בטבלאות הציוד המהוות חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני המיוחד ,התכניות והחוזה. ההתייחסות בטבלאות הציוד ובסעיפי המפרט הזה לשמות יצרנים או מספר קטלוגי או מודל מסוים באה לציין את דרגת הטיב ופרטי הפעולה הדרושה של הציוד או החומרים. הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים או ציוד שווה ערך של יצרנים אחרים ,בעלי אותה רמת איכות ואותם פרטים וביצועים אלא אם נדרש במפורש ציוד מסוים או חומרים מסוימים ,או צוינה רשימת יצרנים מוגדרת אשר אליה על הקבלן להתייחס בהצעתו. אם ברצון הקבלן להגיש ציוד אלטרנטיבי אשר אינו נמצא ברשימה דלעיל ,עליו לפרט את ההצעה הזו בנפרד במחיר אלטרנטיבי בעוד שבגוף ההצעה יגיש מחיר של ציוד הנמצא ברשימה. קביעתו של המהנדס לגבי היות הציוד שווה ערך או לא היא בלעדית וסופית .לשם קבלת האישור ,יגיש הקבלן אינפורמציה מספקת של הציוד .בכל מקרה בו יחידות ציוד חוזרות מאותו סוג ,פעמיים או יותר, הן יהיו מאותו סוג ומאותה תוצרת ,אלא אם קיבל הקבלן הוראה אחרת מהמהנדס. הציוד והחומרים יתאימו לפעולה ממושכת ללא תקלות. 15.00.31חוקים ותקנות כל המתקנים והעבודות יבוצעו לפי דרישות החוק המקומי והארצי ולתקנות של הרשויות המוסמכות, בנוסף לכל הנדרש במפרט זה. לפי דרישת המהנדס ,יבצע הקבלן בדיקות על מנת לוודא התאמת החומרים והציוד לתקנות ולחוקים. הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת שתאושר ע"י המהנדס לצורך זה .ההוצאות הכרוכות בביצוע הבדיקות יהיו בדרך כלל ע"ח המזמין אך אם יתגלה שהעבודה או החומר אינם מתאימים לדרישות, ינוכה מחיר הבדיקה מהקבלן. 15.00.32טיב העבודה כל העבודה תבוצע בצורה הטובה ביותר ,בצורה יציבה ,נקיה ומקצועית ע"י בעלי מקצוע מנוסים בעבודתם .בדיקה סופית של העבודה והחומרים תיעשה בסוף העבודה .כל הבדיקות והביקורות האחרות הן זמניות .הבדיקות והאישורים אינם משחררים את הקבלן מאחריותו הבלעדית כנדרש במסמכי המפרט. 15.00.4תנאים מיוחדים בנוסף לדרישות הסטנדרטיות ,להלן דרישות מיוחדות לגבי ביצוע מתקני ועבודות מזוג אוויר: א .כאשר מצוין במפרט או בתכנית המונח "קבלן" הכוונה היא לקבלן מזוג האוויר .הכוונה היא שכל העבודות המתוארות במפרט זה יבוצעו ע"י קבלן העבודה הזו שהוא "קבלן מזוג האוויר". ב .הקבלן חייב להרכיב את הציוד במהירות הדרושה בהתאם להתקדמות העבודה ע"י אחרים ובצורה כזו שלא יגרמו עיכובים לשאר הקבלנים .מתפקידו של הקבלן לבוא בדברים עם הקבלנים האחרים לצורך תאום העבודה. ג .במידה וישנה סתירה בין המפרט לבין השרטוטים ובין השרטוטים עצמם ,מתחייב להודיע על כך למפקח ורק לפי הנחיותיו לבצע את העבודה .לא ראה הקבלן ולא הודיע על הסתירות ,יישא הוא בכל ההוצאות הנובעות מכך. חתימת המציע ___________________ : 102 ד .התכניות המלוות את המפרט הזה מראות את הסדור הכללי ואת היקף העבודה העקרוני שיש לבצע. תכניות מהלך תעלות וצנרת ,מקום הציוד וכו' הינם תכניות "למכרז בלבד" .אם צוין זאת בפרוש ואם לאו יבצע הקבלן תכניות סופיות לבצוע כנדרש .המקום המדויק והסדור של הציוד צריך להיקבע בהתאם לצורה שתתאים ביותר למבנה ולציוד וזאת עפ"י תכניות הייצור של הקבלן כפי שאושרו ע"י המפקח. ה .התכניות המראות את צורת הרכבת הציוד הן מדויקות במידת האפשר עפ"י תכניות הבניין .במקרה שצנרת ,תעלות או ציוד עלולים להיתקל בצנרת אחרת ,קווי חשמל או בהפרעות אחרות יודיע על כך הקבלן למפקח לפני הבצוע ולפי הוראותיו ישנה את מקום הציוד ו/או הצנרת כך שלא תהיה הפרעה. שינוי כזה גם יוכנס ע"י הקבלן לתכניות "כמבוצע שעליו לערוך. ו .תכנית התחברות ליחידות מיועדת בעיקרה להראות את הצורה העקרונית של ההתחברות .החבור המציאותי יצטרך להיעשות בצורה מתאימה בכל מקרה כדי לאפשר התפשטות ,מעבר אנשים כנדרש. 15.00.41חיצוב ותיקונים ,מעבר צנרת ותעלות בקירות ,תקרות ורצפות הקבלן ילמד את תכניות הבניין ויאתר את הפתחים ,החורים והמעברים עבור תעלות ,צינורות וכבלים של מערכות הכלולות בעבודתו .הקבלן יספק שרוולים ,מסגרות והלבשות עבור מעברים כאלה .במקרים בהם יידרש ביטון שרוולים ,מסגרות וכיו"ב ,הקבלן יקבע את השרוול ו/או המסגרת במקומם המדויק בצורה יציבה וקבלן הבניין יבצע את עבודת הבטון בהתאם להנחיות המפקח. 15.00.42שינוע ציוד למקומו היות ודרכי שינוע הציוד והחומרים לתוך הבניין הן מורכבות ,על הקבלן ללמוד נושא זה ביסודיות ולהתחשב בכך בעת הגשת ההצעה .עם צו התחלת העבודה יקבל הקבלן סט של תכניות אדריכלות וקונסטרוקציה על מנת להכיר את הבינין ביסודיות. הקבלן יעבור על החומר ויוודא שדרכי שינוע הציוד ,הצנרת ,התעלות ,הארובות וכיו"ב ברורות לו הקבלן יוודא שכל הציוד בין אם באספקתו ובין אם באספקת המזמין עובר במעברי הבינין כפי שנראים בתכניות. הקבלן יוודא שדרכי הכנסת חלקי תעלות ,ארובות ,צינורות וחלקי יחידות למקומן ברורות לו .הקבלן יתכנן את עבודתו כולל התקנת הציוד והכנסתו בחלקים למקומו המיועד לפי דרכי שינוע אלה. הקבלן יכול לפנות למפקח בבקשה שבנין מחיצות ו/או תקרות קלות יותאם לצרכיו ,אולם אין המפקח מתחייב להיענות לבקשות הקבלן. הקבלן יהיה אחראי להנפת הציוד לקומות העליונות וכל ההוצאות בהקשר לכך יהיו על הקבלן וכלולות במחיריו. 15.00.43על הקבלן לבקר בבניין עוד לפני הגשת הצעתו כדי ללמוד את כל הבעיות והקשיים בהרכבת הציוד ובחציבת הפתחים. 15.00.5תכניות עבודה ,קטלוגים ומפרטי ציוד לא תיעשה כל עבודה ולא יסופק ולא יותקן כל חומר או ציוד שאינם מתאימים בדיוק לתכניות העבודה ולמפרט הציוד המאושר ע"י המפקח. הקבלן יכין תכניות עבודה ,קטלוגים ומפרטי ציוד ב -4עותקים בצורה מסודרת ויגישם לאשור המהנדס לפי נהלי אישור שיקבעו בתחילת העבודה ע"י המהנדס. לאחר שהמהנדס יבדוק את המסמכים הוא יחזיר עותק אחד מכל מסמך לקבלן באחת מ -3רמות: מאושר -ניתן להתחיל בבצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים. מאושר בהתאם להערות -ניתן להתחיל בביצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים בכפיפות להערות הרשומות )אם אינן מפריעות לפעולות אלה( ובמקביל לתקן את המסמכים ולהעבירם לאישור סופי. לא מאושר -יש לערוך את המסמכים מחדש ולהגישם לאישור .אין להתחיל בביצוע שום עבודה הקשורה לחומר בלתי מאושר זה! אישור המהנדס לתכניות העבודה ו/או הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לטיב הציוד ,התאמתו לתפקידו ולפעולה התקינה של המתקנים וזאת עד לסיום שנת האחריות של המתקן. להלן רשימה מייצגת של תכניות העבודה שעל הקבלן להכין: חתימת המציע ___________________ : 103 ממנהל א .תכניות עבודה של כל הצנרת וכל התעלות .לצורך ביצוע תכניות אלה יוכל הקבלן לבקש שעליהן הקבלן הפרויקט )על חשבון הקבלן( דיסקטים או סמי אוריגינלים של תכניות המתכנן יכניס השינויים הדרושים ,יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כנדרש .אין פיסקה זו מהווה התחייבות המנהל לספק תכניות אלא כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר למנהל .היה והמנהל יחליט שאין ביכולתו להעמיד דיסקטים או סמי אוריגינלים כנ"ל לרשות הקבלן ,אין הדבר משחרר את הקבלן מהתחייבותו להכין ולספק את כל תכניות העבודה כנדרש. תכניות אלה יכללו את סדור התעלות ,את התליות וההידוקים ודרכי חיזוקם למבנה. ב .שרטוטי הרכבה כלליים של חדר מכונות ומערכי ציוד .שרטוטים אלה יערכו לאחר שהציוד השייך, שהקבלן הגיש לאישור -אושר וכמו כן בהסתמך על החומר הקטלוגי של הציוד שנרכש ישירות ע"י המזמין. ג .תכניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אוויר בחדר המכונות .תכניות ייצור של השרוולים שיכללו בין היתר פרטי ייצור השרוול ,רשימות שרוולים .תכניות אלה ,לאחר שיאושרו ,יועברו למתכנן הבניין וזה יהפכן לתכניות ביצוע עבור קבלן הבניין. ד .תכניות פתחים בקירות ותקרות ,אם יש שינוי לגבי תכניות החוזה .תכניות אלה יועברו למתכנן הבניין וזה יהפכן לתכניות ביצוע עבור קבלן הבניין. ה .תכניות בצוע או קטלוגים של מחליף החום כולל חישובים. ו .תכניות בצוע והתקנה מפורטות של כל המשאבות ומחליף החם. ז .תכניות בצוע של יחידות הטיפול באוויר ,המפוחים והתקנתן .תכניות אלה יכללו את כל הפרטים כנדרש בחוזה. ח .תכניות ייצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן ,כולל נתונים מפורטים על הרעש שהם יוצרים. ט .פרטים ותכניות בצוע של התקנת מסננים ובתי מסננים. י .ציוד המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות ,נחשוני חמום משני ובתיהם. יא .פרטי ארובות הפליטה ותמיכותיהן. יב .סכימות מפורטות של לוחות חשמל. יג .תכניות בצוע של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות. והציוד יד .תכניות החווט החשמלי ,כח ופקוד מהלוחות אל הציוד בהתאם לציוד שיסוכם עליו הקיים היום במפעל. טו .פרטים מלאים על ציוד הבקרה ,סכימות מפורטות של הפקוד האוטומטי ותכנון לביצוע מלא של מערכות ה) -DDCחומרה ותכנה(. טז .תכניות עבודה וייצור נוספות כפי שיידרש בגוף מסמכי החוזה ולפי הוראת המפקח. יז .קטלוגים מפורטים של ציוד קטלוגי .בדפים הקטלוגים יש לסמן בצורה ברורה את הציוד המוצע. שרטוטי בצוע תכניות העבודה יהיו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני )ת"י( שעליהן יוסיף הקבלן את פרטיו ובין היתר את שם מהנדס הפרויקט שגם יאשר את התכניות. שרטוטי cadיהיו בתוכנת אוטוקד גרסה 2012לפחות במידה ויידרש ,יספק הקבלן עם תוכניותיו גם דיסקטים וקבצים במודם ,כלול במחיר העבודה. עם קבלת צו התחלה העבודה יעביר הקבלן לאשור רשימות של כל הציוד המיובא שזמן אספקתו ארוך ושלא נרכש ע"י המזמין. הכוונה היא שתהליך האישור יסתיים תוך חודשיים מיום צו התחלת העבודה על מנת להבטיח שהעבודה תבוצע ללא פיגורים. כל ההוצאות בגין העבודות המפורטות בסעיף זה ,של הכנת מסמכים לאישור ,כולל בצוע תיקונים לפי דרישת המהנדס ,יחולו על הקבלן ויהיו כלולות במחיריו. 15.00.6דוגמאות הקבלן יספק ,לפי דרישת המפקח ,דוגמאות של חומרים ,חלקי מלאכה ואביזרים ,בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בבצוע העבודה. הקבלן יספק דוגמאות של חומרי הבידוד לצנרת ,לתעלות וכן קטעי תעלות מבודדות ומושלמות כמפורט ,מפזרים ואביזרים נוספים כאמור לעיל .הדוגמאות יישמרו במשרד באתר עד לאחר גמר בצוע המתקן וישמשו להשוואה לחומרים ולמוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת. 15.00.7בדיקות איזון ,ויסות ,הפעלה והרצות העבודות יחשבו כגמורות כאשר המתקנים שהם נשוא חוזה זה יבדקו ,יאוזנו ,יווסתו ,יופעלו ויורצו לשביעות רצון המהנדס ויספקו את תנאי הפנים המתוכננים .במצבה בעת המסירה יהיו כל המכשירים בכל מערכות הבקרה ,הניטור ,האינדיקציה -מכוילים כנדרש. 15.00.71בדיקות איזון וויסות חתימת המציע ___________________ : 104 עם גמר התקנת המתקן יערוך הקבלן את כל הבדיקות והוויסותים הנדרשים. הקבלן ימנה נציג מטעמו שיהיה אחראי בפני המפקח על בצוע הבדיקות .המפקח רשאי לדרוש מספר בדיקות של המתקן בעונות שנה שונות ,לאמור סתיו ,חורף ,אביב וקיץ ,עד ארבע בדיקות. סוג הבדיקות ,סידרן ומועדי ביצוען יאושרו מראש על ידי המפקח .תוצאות הבדיקות ירשמו בטפסים ובטבלאות מסודרות שיכין הקבלן וימסור למפקח עם סיום הבדיקות .המפקח יאשר את הבדיקות בחתימתו. במסגרת הבדיקות והוויסותים יעשה הקבלן את הפעולות הבאות: א .בדיקת נזילות מצנרת צנרת המים תיבדק לפני בידודה בלחץ הידרוסטטי X 1.5מלחץ העבודה במערכת ,אך לא פחות מאשר כמוצלחת אם לא תובחן ירידה ב -8אטמוספירות .כל הנזילות יאותרו ויתוקנו .הבדיקה תוכר בלחץ כעבור שעה מגמר הפעלת משאבת הדיחוס .המערכת תישאר תחת לחץ למשך 24שעות לפחות. עם גמר הבדיקות תישטף במים להוצאת שיירי לכלוך .השטיפה תיעשה בתוך הצינורות בלבד .נחשונים וחלקי ציוד יאטמו ויעקפו כדי למנוע כניסת לכלוך לתוכם. ב .בדיקת אטימות לתעלות ובתי מסנן אטימות תעלות וצינורות יניקה תיבדק לאחר ההרכבה .לצורך הבדיקה יאטמו קצוות התעלות והשרוולים בחבורים לגרילים ,מסננים וכד' כנדרש ,לאחר מכן מערכות אלה יושמו תחת לחץ חיובי ויבדקו לנזילה ע"י מי סבון .לא תותר ירידת לחץ בקצב העולה על 10%מלחץ הבדיקה ל -15דקות וזאת לאחר שכל הנזילות שהתגלו ע"י בדיקת מי סבון -נסתמו. לערכי לחצי הבדיקה ראה בסעיפים השייכים. אטימות המסננים המורכבים בבתיהם תיבדק אם המפקח ידרוש זאת .כל נזילה תאטם ע"י הקבלן ועל חשבונו ואם הפגם במסנן בלתי קביל לתיקון -המסנן יוחלף. בדיקת האטימות של מסנני HEPAבתקרה אם תידרש -תהיה ע"י הקבלן. ג .יחידות טיפול באוויר יח' טיפול באוויר יבדקו ,יאוזנו ויווסתו ובין היתר יבצע הקבלן: .1מדידה ואיזון של ספיקת האוויר של היחידה. .2מדידה של סיבובי מנוע)י( המפוח)ים( של המפוח)ים( עצמו)מם( ושל הזרם)ים( בפעולה תקינה והשוואה לזרם הנומינלי של המנוע ולכיול מגן יתרת זרם שעל קו ההזנה שלו. 3.מדידת הלחצים הסטטיים ביחידה במצב פעולה יציב. .4מדידה ואיזון של כמויות אוויר חיצוני )ואוויר חוזר אם יש( והשוואתן לכמות הכוללת. ד .טמפ' מדידה ע"י מכשירי מדידה מיטלטלים ,מדי טמפרטורה ורשמים ,של ערכי הטמפרטורה יבש ולח הרציפים בחללים הממוזגים ובכל מקום שיידרש. ה .מפוחים .1מדידה ואיזון של ספיקות האוויר של המפוח. של .2מדידה של סיבובי המנוע ושל סיבובי המפוח )בהנע רצועות( והשוואה לזרם הנומינלי המנוע ולכיול מגן יתר הזרם שלו. 3.מדידת הלחצים הסטטיים בכניסה וביציאה למפוח. .4מדידת הרעש שנוצר ליד המפוח. ו .מערכות אוויר -תעלות ,גרילים ומפזרים כל הפתחים, .1בדיקה ואיזון של כל הספיקות בכל התעלות ,כל המפזרים ,כל הגרילים ,כל המסננים ,כל החדרים וכל האלמנטים בהם או דרכם זורם אוויר. .2בדיקה ואיזון של כל הספיקות בכל המסננים. .3מדידה ואיזון של כל הלחצים הסטטיים בכל מערכות האוויר .ערכי הלחצים הסטטיים המדודים ירשמו על גבי סכימות ו/או תכניות מערכות האוויר .הקבלן יכין מבעוד מועד נקבים מיוחדים למטרת המדידות שישמשו להכנסת צינורות פיטו ו/או רגשי מדידה אחרים ו/או רגש לחץ סטטי .לאחר השלמת העבודות כל הנקבים האלה שלא יותקנו בהם מכשירי מדידה יהיו סגורים ואטומים בסידורי אטימה מאושרים. .4בזמן המדידות יהיו תריסי הוויסות במערכת במצב פעולה ואף אחד מהם לא יהיה במצב גבולי אלא במצב ביניים! .5בסוף האיזון ימדד הרעש שיוצרת במערכת בחדר. ז .חזרה על הבדיקות של מערכות האוויר לאחר שהקבלן ערך את סדרת הבדיקות הראשונה ודו"ח ביניים על כך הוגש למהנדס ,יחזור הקבלן ומצערות על סדרת הבדיקות מהתחלה לאחר שמספרי הסיבובים של המפוחים ,מצב התריסים הוויסות ומערכות הבקרה למיניהן כוונו כנדרש כפי שיידרש כתוצאה מסדרת הבדיקות הראשונה. של הקבלן יחזור על התהליך כפי שיידרש עד שכל המערכת תגיע למצב המתוכנן לשביעות רצונו המהנדס. ח .אישור המהנדס להשלמת הבדיקות חתימת המציע ___________________ : 105 לאחר השלמת סידור הבדיקות ,האיזון ,הכיול והוויסות כנדרש וכמפורט בפרק זה ובמפרט הטכני כולו בכלל והגשת כל המסמכים הדרושים להוכחת השלמה כזו לשביעות רצון המהנדס ,יחשבו העבודות האלה כגמורות בכפיפות לאישורו של המהנדס המתכנן. ט .בדיקת איטום מערכות חדרים נקיים בדיקות מערכות האוויר של חדרים אלו יעשו ע"י הקבלן. את כל הקבלן ישלב בעבודה זו את קבלן האיטום אשר מתפקידו יהיה לבדוק ,לאתר ולאטום מעטפת החדר ,עד להשגת ערכי הלחץ. י .בדיקת רמת נקיון בחדר בחדר תיעשה בנוסף חלקיקים. הבדיקה תיעשה על פי סטנדרד פדרלי .209Eביצוע הבדיקה יהיה ע"י הקבלן שיפעיל לצורך זה קבלן משנה מיומן שימציא דו"ח מפורט על תוצאות הבדיקה. בדו"ח יופיעו: .1תוצאות בדיקת אטימות ה .HEPA - .2ספירת חלקיקים לפי הסטנדרד. .3תעודה המאשרת כי החדר עומד בסטנדרט הניקיון המבוקש לאמור ,class 100,000בשני מצבי הזרימה :מצב מהירות מלאה עם אנשים בחדר. מצב מהירות מופחתת רק עם הבודק עצמו. לבדיקת אטימות מסנני ה - HEPA בדיקת ספירת 15.00.72הרצה והדגמה א .הרצה הקבלן יריץ את המערכות והמתקנים כאשר עבודת ההתקנה וההרכבה שלהן הסתיימו -בהתאם לאשור המפקח .כהרצה מוצלחת תיחשב פעולה שוטפת של המתקנים במשך ) 5חמישה( יממות פעולה רצופה ללא תקלות .במידת הצורך וכפי שיתחייב מתאריכי סיום קטעי העבודה )כפי שבא לידי ביטוי בלוחות הזמנים של הפרויקט( ,יבצע הקבלן הרצות של חלקי מערכות .הפיצול לחלקי מערכות יהיה רק באשור המפקח .בשום מקרה לא תיחשב הרצה של רכיבים בודדים כהרצה של המערכת. ב .הדגמה והדרכה הדגמת פעולתם של המתקנים תיעשה ע"י צוות מקצועי של הקבלן שיכלול בכל עת לפחות טכנאי בכיר מיומן ועוזר ,במשך 4ימי עבודה לפחות .במהלך ההדגמה ידגים צוות הקבלן לפני צוות התפעול שדל המזמין וידריך אותו בהפעלת המתקנים ,התגברות על התקלות ובצוע פעולות שרות שוטפות. תחילת תקופת ההדגמה וההדרכה הזו תקבע רק באשור המפקח ואחרי שההרצה הסתיימה! הטכנאי המדריך יהיה חייב להיות מומחה בתפעול אותו מתקן שאת פעולתו הוא מדגים ומדריך. במידת הצורך יוצג לגל סוג של מערכת טכנאי אחר .לדוגמא ,לבקרה -מומחה לבקרה ,למפוחים-טכנאי מתאים וכו'. ההדרכה תיעשה בהסתמך על הרשום בטיוטת ספר המתקן .לאחר תקופת ההדרכה יוכנסו בספר המתקן שינויים ותיקונים כפי שיידרש .בנוסף לשנויים ולתיקונים שיוכנסו בהתאם להערות המהנדס והמפקח! במידה וסיום העבודות במתקנים השונים לא יהיה באותו מועד ,יהיו פעולות ההדגמה וההדרכה מפוצלות .הפרש הזמנים ומידת הפצול של הימים יקבעו בהתאם להוראות המפקח ולסיום העבודות בחלקי המתקן השונים. 15.00.73מסירת המערכות מסירת המערכות תיעשה בשלב שבו נגמרו כל העבודות שהן נשוא חוזה זה עד לשלב שבו הותקן גם הציוד התהליכי ונעשו בדיקות ברמה של .At Rest התנאים למסירת המערכות הן: הקבלן סיים את בצוע כל העבודות במערכת הנדונה עד לשלב הנ"ל. הקבלן סיים את הבדיקות והוויסות של המערכת והכין מסמכים מתאימים עם תוצאותהבדיקות. הקבלן בצע את הרצת המתקנים. הקבלן מילא את ההוראות בנושאי הדגמה והדרכה כדלעיל. הקבלן הכין ומסר את ספרי המתקן כנדרש במפרט ,ראה להלן. המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקות חלקיות או כוללות של המערכות תוך הסתייעותבטכנאי הקבלן. לאחר שמולאו התנאים הנ"ל יודיע הקבלן למפקח וזה יזמן את צוות הקבלה לבדיקות מסירה וקבלה. חתימת המציע ___________________ : 106 בעת המסירה יהיו במקום מטעם הקבלן מהנדס הפרויקט וטכנאים שעסקו בהתקנת והרצת המתקנים בהתאם למערכות הנמסרות. תאריך קבלת המתקן יקבע על ידי המהנדס והמפקח לאחר בצוע כל הטעון תיקון ע"י הקבלן וכפי שיבוא לידי ביטוי בדו"חות בדיקות הקבלה. 15.00.74כיולים של מכשור הכיולים של כל המכשירים למדידה ובקרה ,כולל כניסות אנלוגיות של בקרי ה DDC-יעשו לפי דרישות .ISO 9000 15.00.8מסמכים ותכניות עדות לקראת מסירת המתקנים כנ"ל יגיש הקבלן למהנדס 5עותקים של מערכות המסמכים כדלהלן: התוספות א .סט מלא של תכניות התקנה מעודכנות "כמבוצע" שבהם יסמן את כל השנויים, הקיים .התכניות ימסרו והסטיות שנעשו בבצוע ביחס לתכניות המקוריות ולתכניות של הציוד בתוך תיקים נאים ומסודרים. ב .ספר המתקן ספר זה יכלול בין היתר: .1תאור המתקנים. בהן. .2הוראות הפעלה שוטפת בצורה ברורה ומובנת עם רשימת תקלות אפשריות והטפול חודשית ועונתית 3.הוראות אחזקה .הוראות אלה יחולקו לפי קבוצות :אחזקה יומית ,שבועית, כנדרש. .4רשימת מנועים ואלמנטים חשמליים עם סימון השתייכות כל אלמנט ועם כל הפרטים הנוגעים כמו תוצרת ,סוג ,מודל ,זרמים ,מתחים ,בדוד וכו' כמופיע בשלט ,כוון אוברלואד וכו' כנדרש. 5.קטלוגים וספרי מכונה שבהם יצוינו כל הפרטים השייכים לציוד המסוים שסופק. .6רשימת חלקי חלוף מומלצים לרכישה ע"י המזמין. .7תוצאות של בדיקות ומדידות של כמויות האוויר ,המים ,הספיקות ,הלחצים והטמפרטורות בקירור וחמום ,כולל בין השאר גם צריכת הזרם המדודה. .8לאחר בצוע התיקונים במסמכים אלה לפי הערות המפקח ואשור המסמכים ע"י המהנדס ,ימסור ערוך בצורה נאה בתוך הקבלן את כל החומר שיקרא -ספר המתקן -לידי המפקח כשהוא אוגדנים מתאימים ,סה"כ חמישה עותקים. כפי שכבר נאמר לעיל תהיה מסירת ספר המתקן המסודר -תנאי לקבלת המתקן. שבספר בתהליך המסירה/קבלה יערוך הצוות חלק מהביקורות על פי מה שרשום במסמכים המתקן ובעיקר הוראות ההפעלה והתחזוקה. כל שרטוטי הייצור יכללו בספר המתקן כאשר הם מעודכנים "."AS MADE העדכון ייעשה על ידי שרטוט ממוחשב בתוכנת אוטוקאד .המזמין יוכל לקבל לבקשתם גם דיסקט של התכניות המעודכנות. 15.00.9תקופת הבדק והשרות משך תקופת הבדק יהיה כמפורט בהסכם 24חודשים מיום מסירת המתקן לכל המערכות המכניות, למנועים ולמערכת הפיקוד .DDCכל פעולות הקבלן לצורך בדק או שרות ירשמו ע"י הקבלן בספר שינוהל על ידו לצורך זה ושישמר אצל מפעיל המתקן. תנאי האחריות יהיו כמפורט במפרט הבין משרדי .האחריות כלולה במחיר המערכת. במשך תקופת הבדק יהיה הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן ויבצע בנוסף את פעולות השרות כמפורט בסעיף זה .במשך תקופת הבדק יבקר הקבלן לפחות 4פעמים בשנה ,יבדוק ויטפל ויתחזק את המערכות כנדרש) .ההפעלה השוטפת תיעשה על ידי צוות האוניברסיטה(. תוך תקופת הבדק חייב הקבלן בתקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המתקן ,וזאת יעשה על סמך קריאת המפקח ,תוך 24שעות ממועד הקריאה. הקבלן יחליף כל חלק של הציוד שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק ,ויספק ויתקין חלק חדש ותקין במקומו. חלקי ציוד פגומים שנלקחו לתקון ,יוחלפו זמנית בחלקי ציוד אחרים שיאפשרו הפעלת הפעלת המתקן במשך תקופת התיקון. חתימת המציע ___________________ : 107 כמו כן ,ידריך הקבלן במשך תקופת הבדק את מפעילי המתקן באשר לאופן הפעלתו ואחזקתו התקינה. במשך תקופת הבדק יבצע הקבלן בין השאר את עבודות השרות הבאות וינהל לגביהן רישום: החלפת מסנני האוויר ו/או ניקויים התקופתי )המסננים עצמם יסופקו ע"י המזמין(. בדיקה ,מתיחה והחלפה של רצועות הינע. בדיקה וחיזוק של כל האטמים ,הברגים ,האומים וכו'. בדיקה של מערכות המים והאוויר שהותקנו על ידו. ניקוי סוללות קירור. בדיקה ,גרוז ושימון של כל המנועים והמיסבים. בדיקת מרכיבי מערכת הבקרה.כל עבודות הבדק והשרות יבוצעו בנוכחות נציג מחלקת האחזקה של האוניברסיטה. היה והקבלן לא יבוא לבצע תיקונים או טיפולים כמפורט לעיל ,רשאי המפקח להורות על רכישת החלקים ועל בצוע העבודות באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות. 15.00.91הדרכה הקבלן ידריך את המשתמש בכל הקשור בהפעלת המערכות שהוא מספק. לשם כך יעמיד הקבלן לרשות האוניברסיטה בעלי מקצוע ברמה נאותה לפי בחירת בית האוניברסיטה- למשך פרק זמן של לפחות שבועיים מלאים ברציפות בגמר העבודה -מיד עם קבלתה. לצורך לימוד נושא הבקרה -יערוך הקבלן לנציגי האוניברסיטה ) עד שלושה משתתפים( הדרכה בת 10 ימים על חשבונו ,שתחולק למספר שלבים במהלך העבודה כולל בין השאר :הכרת מרכיבי המערכת, צורת התקנתם והחלפתם ,תפעול המערכת איתור תקלות במערכת ביצוע סימולציית צורת הפעלה וכדומה. 15.00.92אופני מדידה אופני המדידה יהיו בהתאם לאופני המדידה של המפרט הכללי למתקני מזוג אוויר פרק 15בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הביטחון ,משרד העבודה ומשרד הבינוי והשיכון – הספר הכחול .ולפי מסמך ג 3 -כמפרט הטכני המיוחד. מחירי העבודה כוללים את כל המסים ,ההיטלים ,המכסים ,הביטוחים והוצאות הסוציאליות החלים בגין העבודה. מתלים לתעלות וצנרת כולל כל מרכיביהם כלולים במחיר הצרת והתעלות. מחירי מערכת הבקרה כוללים כמכלול את כל מרכיביהם. 15.01.51אישור תכניות ואישור המערכת ע"י מכון התקנים על הקבלן להזמין את מכון התקנים פעם ראשונה עם תחילת הפרויקט ופעם שניה עם סיום הפרויקט עד לקבלת אישור מתאים כנדרש ע"י כיבוי אש. 15.02 ציוד טיפול באוויר 15.02.1מפוחים א .מפוחים צנטריפוגליים מפלדה המפוחים יהיו מהטיפוסים ובעלי נתונים כמתואר בדפי הציוד ,התכניות וכמפורט להלן: המפוחים יהיו עשויים מפח שחור בעובי של 1.5מ"מ לפחות למפוחים בגודל עד " 20ולא פחות מ -2מ"מ למפוחים גדולים יותר ,במבנה עם חיבורי ריתוך וברגים).מידות אחרות דורשות אישור מוקדם(. המיסבים יהיו כדוריים ,מתייצבים מאליהם ,בעלי אורך חיים מחושב של 100אלף שעות ,ללא צורך בגירוז. כל המפוחים יהיו צבועים אפוקסי כמתואר בסעיף צביעה. התמסורת תהיה ע"י רצועות טריז מחוזקות ע"י סיבי פוליאסטר כדוגמת מגם דגם .HCהתמסורת תחושב ל 150% -של הספק המנוע. המנועים יהיו 1500סל"ד נומינלי סגורים לחלוטין מתוצרת אושפיז בלבד ,תוצרת אחרת אינה מאושרת. כל מפוח יהיה מוצר מוגמר של יצרן מוכר שיאושר מראש ע"י המהנדס. חתימת המציע ___________________ : 108 מבנה המפוחים וכל הפרטים הדרושים יומצאו לאשור בתכנית ייצור. מפלס הרעש כתוצאה מפעולת המפוחים לא יעלה על 76דציבל בסקלה Aמדוד במרחק 1מטר מכל כיוון ,אלא אם נדרש אחרת בטבלת הציוד או בתכנית . הקבלן יערוך במפעל היצרן בדיקת פעולה של המפוחים ,יכין עקומת פעולה מסודרת לכל המפוחים ויגיש את תוצאות המדידות על גבי טופס כדוגמת תכנית סטנדרד .STD-307 הקבלן יאזן את המפוח סטטית ודינמית .האיזון יעשה עד להשגת אמפליטודה של פחות מ1. mills - ,peak to peakכלומר 25מיקרון וזאת בתדירות של .1000 CPMהאיזון יעשה כשהמפוח פועל בלחץ הסטטי המתוכנן .היצרן יספק תעודה רשמית ובה תוצאות האיזון. לקראת הוצאת המפוחים ממפעל היצרן ולאחר ביצוע הבדיקות ע"י הקבלן ,יוזמן המפקח לבדיקת הציוד. ביצועי המפוח יוטבעו על גבי שלט שיוצמד לציוד בצורה יציבה. רק לאחר אישור המפקח ניתן יהיה להוביל המפוחים לאתר. המפוחים יותקנו כ"א בנפרד על מסגרת פלדה משותפת למפוח ולמנוע .הבסיס והמפוח יותקנו ע"ג מבדדי רעידות באספקת הקבלן כמפורט בסעיף המתאים. 15.02.2נחשוני קירור נחשון הקירור ייבנה מצינורות נחושת בעובי דופן מזערי של 0.52מ"מ בקוטר של " 5/8וצלעות עשויות נחושת או אלומיניום ,עובי הצלעות יהיה 0.18מ"מ ומספרן כמפורט בטבלת הציוד של היחידה ואם לא צוין 8 -לפחות .הקשר בין הצינור לצלעות יהיה בהרחבה מיכנית או הידראולית של הצינור. הצינורות יהיו מותקנים לסירוגין ) (staggeredכשמרווחי הניצבים בין מרכזי הצינורות הנם "½.1 הנחשון יותקן בתוך מסגרת מפלב"מ 316ויוטה בשיפוע מתאים לשם ניקוז ,אל אגן הניקוז שיותקן מתחתיו. הצלעות יהיו מאלומיניום ימי. הנחשון ייבדק בלחץ של 300ליבראות על אינטש מרובע .הבדיקה תהיה הידרוסטטית נוסף על בדיקה לנזילות על ידי לחץ בתוך המים .בדיקת הלחץ תקבל את אישור המפקח. שטח הנחשון יחושב כך שמהירות זרימת האוויר המרבית על פני הנחשון לא תעלה על הרשום בדף הציוד. נחשון הקירור למים קרים יצויד בראשי חלוקה וחיבורי צנרת מים יהיו מאותו הצד של הנחשון .מפל לחץ המים בתוך הנחשון לא יעלה על 3מטר עומד מים ומהירות זרימת המים המירבית תהיה 4רגל לשנייה .זרימת המים תהיה בשיפוע בכיוון אחיד ללא עליות וירידות .פתחי הכניסה והיציאה של המים יצוידו בברז לשחרור אוויר ובפקק ניקוז. כל הנחשונים יוגשו לאישור ,החומר לאישור יכלול תכנית כללית של הנחשון כוון החיבורים ,חלוקתם למעגלים וטבלת ביצועים. 15.02.3נחשוני חמום 15.02.33נחשון חמום חשמלי נחשון החמום החשמלי יבנה מקטעי צינורות עשויים מפלדת אל-חלד .צלעות ,באם ידרשו ,יהיו אף הן מפלדת אל-חלד .גופי החמום בתוך הצינורות קוטר 8.8מ"מ יהיו מטיפוס עמיד בטמפרטורות גבוהות, ויחושבו 120ס"מ אורך צינור לכל 1קוו"ט .גופי החמום יחוברו אל קופסת החיבורים .גופי החמום יחושבו למתח חד פזי של 220וולט ,והמעגלים יחולקו בכל דרגה באופן שווה בין 3הפזות ,כך שבכל מצב פעולה תהיה חלוקת עומס שווה בין הפזות. הנחשון יצויד במפסק בטחון תרמי ,עם הפעלה חוזרת ביד ,להגנה בפני חמום יתר במקרה תקלה. נחשון חמום חשמלי במערכת אוויר יותקן כאשר המערכת מצוידת במפסק דגל שיפסיק את פעולת הנחשונים במקרה של תקלה בזרימת האוויר .נחשונים לחמום חוזר ) (reheatהמותקנים במפזרי אוויר או במקומות הקשים לגישה ,יצוידו במפסקי בטחון עם הפעלה חוזרת אוטומטית. חתימת המציע ___________________ : 109 15.02.34התקנת נחשון חמום בתוך תעלות אוויר נחשון חמום שיותקן בתעלת אוויר יחובר אליה באמצעות אוגנים וברגים .הרכבת הנחשון תבטיח: א .אטימה טובה בין הנחשון ותעלת האוויר משני הצדדים על מנת למנוע נזילות אוויר. ב .אפשרות לבודד התעלה והנחשון ללא הפסקות בבידוד. ג .אפשרות נוחה וקלה לפרוק והרכבה של הנחשון. ד .גישה מתאימה לנחשון ואביזריו לטיפול. ה .אטימה מוחלטת של קופסת החיבורים ביחס לאוויר החדר וזאת כדי למנוע התעבות מים על החיבורים כאשר הנחשון אינו בפעולה. ו .כל נחשון חשמלי יצויד במפסק הגנה נגד חימום יתר. הקבלן יעבד פרטי התקנה ויגישם לאישור. 15.02.4מסנני אוויר מערכות הטיפול באוויר יצוידו במסננים בדרגות סינון שונות. 15.02.41מסננים ליעילות נמוכה המסננים ליעילות נמוכה יבחנו לפי AFI weight testויהיו בעלי יעילות מזערית של 75%לפי הבחינה הנ"ל ,ובעלי יעילות מזערית של 12%לפי מבחן .52-76 ASHRAE המסננים יבנו ממסגרות פלדה בעובי 1.5מ"מ,מצופים אבץ באלקטרוליזה ובתוכן חומר מילוי .חומר זה יהיה עשוי סיבי פיברגלס כדוגמת "אמרגלס" של AAFבעובי " ,2בעל צפיפות משתנה ,ההולכת וגדלה בכיוון זרימת האוויר ,כך שחלוקת האבק המצטבר במסנן תהיה הומוגנית. מסגרות המסננים ייקבעו בתוך מסילות בבית המסננים ,באופן שניתן יהיה להכניסם ולהוציאם מצידי בית המסננים ,או מצד כניסת האוויר .התקנת המסננים תבטיח שכל כמות האוויר הזורמת תעבור דרך שטח פני המסננים ולא תהיה עקיפת המסננים ע"י האוויר .פתח הוצאת המסננים הצידה ,יסגר בפנל וקביעתו תהיה באמצעות תפסים לפתיחה מהירה. 15.02.42מסננים ליעילות בינונית המסננים ליעילות בינונית הם אלה שיעילותם לפי מבחן סטנדרדי ASHRAE 52-76לעצירת אבק אטמוספרי היא בין 30%ל.95% - המסננים ליעילות של לפחות 30%לפי המבחן הנ"ל יהיו מסנני נייר ) (pleated paperכדוגמת FARR דגם 30/30בעובי של " 4או שווה ערך מאושר .מסננים אלה יהיו בעלי מסגרת קרטון ויותקנו בתוך מסגרות פח אורגינליות מתאימות .שליפות המסנן מהצד או מצד כניסת האוויר כפי הנראה בתכנית. המסננים ליעילות של 95% 85% 65%יהיו כדוגמת תוצרת LUWAמדגם FPבעובי " 12או שווה ערך עם חומר סינון העמיד ב 100% -לחות יחסית - .הגוף מפח מגולוון. המסננים יותקנו ביח' טיפול באוויר או בתעלות בהתאם לתכנית בתוך בתים מקוריים של היצרן. 15.02.43מסננים ליעילות גבוהה מסנני HEPAלהתקנה בתקרות חדרים מסנני ה HEPA -יהיו כדוגמת תוצרת " "FILT - AIRאו AAFאו CAMFILאו שווה ערך מאושר ע"י המהנדס. בתי המסננים להתקנה בתקרות יהיו עשויים מאלומיניום ויצוידו בצווארוני חיבור לתעלות גמישות. מפל הלחץ המקסימלי ההתחלתי ע"פ המסנן יהיה " 0.55במהירות פנים של .100 FPM גדלי המסננים בתקרות יהיו במידות כאלה שיותאמו למידות פרופילי התקרה ויהיו להם צווארונים בגודל ") 8למסננים בגודל ". (2" × 2 כל מסנן כזה יצויד במצערת פנימית מסוג "כובע סיני" שתאפשר ויסות כמות האוויר מצד החדר ללא צורך בפתיחת התקרה. המסננים יהיו ליעילות של 99.99 %לפי מבחן DOPעבור חלקיקים שגודלם מעל 0.3מיקרון" .נייר" הסינון יתאים לפעולה בלחות יחסית של 100%מבלי לפגוע ביעילות הסינון. בהתקנת כל מסנן יהיו סידורים ) ( portsלהזרקת חומר בדיקה כדוגמת DOPולמדידת מפל לחץ על פני המסנן. יש לספק דפי קטלוגים מתאימים ושרטוט התקנה לאישור ובהם יצוינו ויסומנו כל הפרטים כנדרש לעיל. חתימת המציע ___________________ : 110 15.02.50מרטיב א .כללי הקבלן יספק ויתקין מרטיבי אוויר מבוססי גופי חימום מתוצרת דפנסור. המרטיבים יהיו מותקנים בארון כלול במחירם .כל מרטיב יכלול מיכל איסוף של מים רותחים הנאגרים לתוכו מהמרטיב ,מיכל פלב"מ ניתן לניקוי. המים המגיעים למרטיבים יהיו מי .RO ב .ארון המרטיב: הארון יכלול: • תאורה הנשלטת על ידי מפסק בדלת הארון עם הגנת ממסר פחת מקומי. • מערכת אוורור הכוללת תרמוסטט . • הארון יבנה על ידי יצרן לוחות מוכר ויותקן על "סוקל" כמו כן במידה והתקנה תהיה פנימית יותקן מגש ניקוז מלא בתחתית הארון. • הארון יהיה עמיד בפני מים/אבק לרמה של IP67בהעמדה חיצונית ו IP55 בהעמדה פנימית. • תוכניות הארון יוגשו לאישור לפני היצור. ג .התקנת המרטיב תכלול בין היתר : • 2הזנות נפרדות 1 :תלת פאזית ו 1חד פאזית לפיקוד המרטיב )כולל ניתוק כל אחת בנפרד בתוך הארון(. • תוספת התקנת מפסק דו קוטבי בתוך המרטיב).הגנת פיקוד(. • תוספת התקנת בקרה להפעלת ברז פניאומאטי )מי אספקה .(PW • המרטיב יכלול כרטיס . mod bus • התקנה תכלול כבל מסוכך לבקרה. כל המפורט לעיל יהיה כלול במחיר היחידה. בנוסף יסופק מתקן ROעבור הזנת המרטיב. 15.02.5יחידת טיפול באוויר נקייה א. ב. ג. ד. ה. ו. יחידת טיפול באוויר תהיה מטיפוס חד אזורי מתוצרת הארץ כדוגמת תוצרת מק"מ הנדסה או פח תעש ,עם פנלים כפולים מתועשים .הפנלים הפנימיים יהיו חלקים והאיכות הכוללת תהיה מתאימה לחדר נקי .עובי הדופן האקוסטי יהיה ".2 היחידה תיוצר עם מידות ונתונים על פי המצוין בתכניות ודפי הציוד. היחידה תיבדק במפעל היצרן .הבדיקה תכלול התאמת היחידה לתכניות ולמפרט ,בדיקות ספיקות אוויר ורעש .יש להודיע עם מועד הבדיקה למהנדס מראש כדי שיוכל להשתתף בבדיקה במידה וימצא לנכון .חובת הבדיקה חלה על הקבלן והיצרן .על הקבלן להמציא דו"ח בכתב למהנדס בהתאם לתכנית הסטנדרד המתאימה לאישור ,לפני העברת היחידה לאתר .הנתונים העיקריים של היחידה יוטבעו על גבי שלט שיוצמד ליחידה .בין היתר יהיו רשומים בשלט הספיקה ,הלחץ וההספק. בית היחידה יהיה מחוזק וקשיח במידה מספקת בצורה שתבטיח מפני רעידות בעת הפעולה .לכל החלקים הפנימיים תהיה גישה ע"י פתיחת דלתות או פרוק פנלים ,שמידותיהם לא יעלו על כ- 200x80ס"מ .הפנלים הדורשים פרוק רק במרווחי זמן ארוכים יסגרו ע"י ברגים .הדלתות יסגרו ע"י סגרים תעשייתיים ויצוידו בצירים כבדים ובידיות מאלומיניום .כל פנל יינתן לפרוק מבלי שיצריך פרוק אביזרים אחרים כמו גלגלי רצועה ,צנרת וכו' .הפנלים יהיו בעלי אטמים וסגרים הלוחצים את כל הפנל אל האטם .הקבלן יגיש לאישור המהנדס דוגמת סגר .סגרי "קוסמוס" לא מאושרים. האטימה תהיה ברמה כזו שלא יהיה צורך באטימות סיליקון למניעת דליפות. הפנלים המגולוונים יהיו צבועים במערכת צבע מתועשת ,אפוקסי אלקטרוסטטי בעובי 100מיקרון. השלדה בצביעה ידנית הכוללת: צבע מקשר ווש פריימר )לאחר ניקוי השומנים בממיס( ,שכבה אחת צבע צינכרומט בעובי 25מיקרון לפחות ועליו צבע לקה בגוון אפור פלדה כדוגמת סופרלק בעובי מינימלי של 25מיקרון או שווה ערך. הקבלן רשאי להגיש מערכת צבע שוות ערך אחרת לאישור המהנדס. דלתות תאי המפוחים יצוידו בחלונות הצצה עגולים ואטומים בקוטר כ -30ס"מ ותאורה פנימית עם מתג חיצוני. כל מבנה היחידה והפנלים יבודדו בבידוד פוליאוריתן .עובי בידוד הפנלים יהיה 50מ"מ .יש להקפיד שלא יהיו גשרי קור בין פנים היחידה לחלקה החיצוני. המפוחים יהיו תעשייתיים מהטיפוס המצוין בדפי הציוד ובסעיף המתאים במפרט. חתימת המציע ___________________ : 111 פרטי המיסבים יכללו בתכניות היצור אשר יוגשו לאישור המהנדס. ז .הנחשונים יהיו מצינורות נחושת קשיחים והצלעות מאלומיניום ימי ויבוצעו כמתואר בסעיפים המתאימים לעיל .המסגרת מפלב"מ .316 שרטוט היצור של היחידה יכלול גם שרטוט הנחשונים וחלוקתם למעגלים. אגן הניקוז יהיה מתחת לכל שטחי הנחשונים ועם שיפוע ויציאה בצד היחידה. חומר האגן -פלב"מ 304Lאו .316L ח .צינור הניקוז יהיה בקוטר "½ 1לפחות .ניקוז האגן יהיה ע"י "סיפון" כמפורט בתכניות הסטנדרד ובגובה מחסום מים שלא יפחת מפעמיים עומד המפוח. אסור לחבר את יציאת הניקוז אל זקף הניקוז למניעת אפשרות זיהום היחידה! ט .המסננים יהיו כמפורט בסעיף מסננים מסוג ובמספר דרגות ושטח כולל כמצוין בדפי הציוד. י .מפלס הרעש כתוצאה מפעולת היחידה לא יעלה על המצוין בטבלאות הציוד ,ובאם אין ערך מפורש, הרעש לא יעלה על 70דציבל בסקלה .Aהמדידה תיעשה בסקלה Aבמרחק מטר מדופן היחידה בצד המנוע .מפלס רעש זה ייבדק במפעל היצרן. יא .המנועים החשמליים של היחידות יהיו תלת פאזיים ,שקטים במיוחד ,סגורים לחלוטין 1450סל"ד מתוצרת אושפיז בלבד. יב .המיסבים יהיו מתייצבים מאליהם ,כדוריים מתוצרת S.K.Fאו שווה ערך עם גרוז תמידי ,בעלי אורך חיים מחושב של 100אלף שעות .פרטי המיסבים יכללו בתכניות הייצור אשר יוגשו לאשור המהנדס .הציר יהיה עשוי מפלדת טרנסמיסיה או מצינור פלדה מיוחד למטרה זו עם ידיות למיסבים מרותכות בשני צידיו .המיסבים מרותכות בשני צידיו .המיסבים יורכבו כך שתתאפשר התפשטות צירית על הציר ,אך אחד המיסבים יירתם לקבלת כוח צירי שעשוי להתפתח ולמניעת תזוזה צירית. יג .התמסורות יהיו ע"י רצועות טריז ,לפחות ,2מטיפוס "מגם" HCוגלגל רצועה .גלגל הרצועה המניע יהיה מפלדה ,מתכוונן ובמידות כאלה שניתן להגדלה או להקטנה עפ"י שיידרש .גלגל הרצועה המונע יהיה מיציקת ברזל .הגלגלים יהיו מאוזנים באותה רמת איזון של המפוחים. יד .תריסי הויסות יהיו עשויים ממסגרות וכנפיים מפח שחור או מגולוון 2מ"מ עובי לפחות .רוחב הכנף לא יעלה על 20ס"מ .פרופיל הכנף יהיה כדוגמת הנראה בתכנית הסטנדרד .הצירים יהיו עשויים מפלדת טרנסמיסיה מצופה קדמיום ויחוזק באופן מהודק לכנף .תותבי הכנף יהיו פלסטיים מ"אוקלון" או "טפלון" .הכנפיים יסגרו באופן נגדי ,זו כלפי זו .בכנף שאורכה למעלה מ 90 -ס"מ יש לתת תמיכת מיסבים נוספת במרכז .הציר המרכזי בכל תריס יבלוט כדי שתחובר אליו ידית ו/או מפעיל אוטומטי. ניתן להציע שימוש במסננים מאלומיניום לפי סעיף .15.05.42 טו .בכל יחידה יותקנו אחרי כל אלמנט אביזרי מדידה לפי תכנית הסטנדרד המתאימה אביזרים אלה יאפשרו לבצע מדידות מפל לחץ וטמפרטורה ע"י הכנסת מכשיר מדידה מתאים דרכם. טז .המנוע החשמלי של היחידה יהיה תלוי פאזי ,שקט במיוחד ,סגור לחלוטין 1450סל"ד כדוגמת מתוצרת אושפיז בלבד מנועים בהספק 15כ"ס ומעלה יכללו הגנות נגד טמפ' ליפופים גבוה. יז .ביחידה יותקנו אביזריו מדיה לפי תכנית הסטנדרד המתאימה ,אביזרים אלה יאפשרו לבצע מדידות מפל לחץ וטמפ' ע"י הכנסת אלמנט מדידה מתאים דרכם אביזרים אלה יותקנו משי צידיו של כל אלמנט ביחידה. טז .מכלול המפוח יותקן על בסיס אינרציה בתוך היחידה. 15.02.6 מערכת FFU הקבלן יספק ויתקין מערכת מושלמת מתוצרת .AAFכל מודול מורכב מ , FFU 3-תקרת ,T-BAR רגש מהירות אוויר ובקר מקורי עם מסך מגע. המנועים מסוג ECיהיו בעלי יכולת לרדת עד ל 10%-מסל"ד נומינלי .יעילים מאוד ,שקטים ומייצרים מעט חום )לכן נזקקים לפחות קירור אוויר( .ה FFUיהיו עם אפשרות להחלפת מסנן מתוך החדר. היחידות יהיו כמפורט: 50-60Hz. 1. FFU EC 66 RSC (gasket in Skirt for FFU) ~1ph (EC) 208-277VAC With 0-10VDC interface (without RS485), 12 pcs 2. AstroCel II 'Fluid-Seal' A96C9B2R4L with laminar cloth on air leaving side. Filter class H14 Min. 99.995%, @MPPS acc. to EN1822. 12 pcs 3. pre-manufactured frames dim. 650x1800 mm with 50mm T-bar frame for 3 pcs FFU's, 4 pcs חתימת המציע ___________________ : 112 4. CCU - cleanroom control unit V4. 4 pcs 5. MAL-1 air velocity sensors, 4 pcs יותקנו 4מודולים כנ"ל. 15.04צנרת ואביזריה פרק זה עוסק במערכות צנרת ואביזריה. 15.04.1צנרת מים קרים למיזוג אוויר צנרת זו תהיה עשויה מצינורות שחורים לפי תקן .ASTM Spec. A-53, A הצינורות יהיו ללא תפר ,בטיב ,דופן ותקן כמצוין בסעיף זה. צינורות עד " 2יחוברו בחבורי הברגות או ריתוך 3" ,ומעלה בחבורי רתוך או אוגנים. חבורי הריתוך ישמשו במהלך הצנרת וחבורי ההברגה והאוגנים בהתאמה בהתחברות לברזים וציוד. הצינורות יהיו חדשים וללא חלודה והם יסופקו לאתר כשהם מנוקים משכבת הקשקשת ע"י צריבה בחומצה במפעל היצרן .לפני ההרכבה ינוקו הצינורות מבפנים ע"י אמצעים טכניים כמו מברשת פלדה שיושחלו לאורך כל צנור .לפני ובעת ההרכבה יש להקפיד על נקיון ולמנוע ככל האפשר כניסת לכלוך אל תוך הצינורות .כל קטע יבדק לפני ההתקנה ורק לאחר אישור המפקח יותקן במקומו .הצביעה החיצונית של הצנרת תבוצע בהתאם למפורט בסעיף צביעה .חיבורי הברגות יהיו עם הברגות קוניות - ת"י -חומר האטימה סיבי פשתן צבוע במיניום או טפלון. הרתוכים בצינורות יבוצעו ע"י בעלי מקצוע מעולים אשר יצטרכו במידה וידרשו להמציא תעודות סוג של משרד העבודה או מוסד מוכר אחר ויאושרו מראש לעבודה ע"י המפקח .המפקח גם רשאי לדרוש בחינת הרתכים במקום .הקשתות וההסתעפויות יבוצעו באמצעות קשתות מוכנות ברדיוס של לפחות ½ 1פעמים הקוטר. ביצוע העבודה ,רתוכים בקו ,חדירת הרתוכים ,הסתעפויות ,שטוצרים ,תמיכות ,תליות וכו' יבוצעו בהתאם לנדרש בתכניות הסטנדרד המתאימות המצורפות למפרט זה. המזמין יהיה רשאי לבצע לפי שקול דעתו בדיקות מדגמיות .לרתוכים באמצעות צלומי רנטגן, הבדיקות יעשו בהתאם לתקן .ANSI-31.3בדיקות אלה יבוצעו הן עם תחילת העבודה והן במהלכה. המכון שיבצע את הבדיקות יקבע ע"י המזמין. במידה והרתוכים לא יעמדו בתקן זה הם יחתכו ויבוצעו מחדש. חוות דעת המכון הבודק תהיה הדעה הקובעת במקרה זה. ברתוכים שנמצאו תקינים -דמי הבדיקה יחולו על המזמין .ברתוכים שנפסלו -דמי הבדיקה יחולו על הקבלן. מחברים גמישים ,אוגנים ורקורדים יותקנו במספר מספיק ע"מ לאפשר פרוק והרכבה של שסתומים, מסננים ואביזרי צנרת אחרים בקלות בעת הצורך. טיב הצינורות והאוגנים יהיו כמצוין בטבלת האוגנים וצינורות כדלהלן: קוטרIN Φ "½ "3/4 "1 "¼1 "½1 "2 "3 עובי דופן -מינימלי מ"מ 2.77 2.87 3.38 3.56 3.68 3.9 5.48 sch )(40 )(40 )(40 )(40 )(40 )(40 )(40 הערות בלי תפר בלי תפר בלי תפר בלי תפר בלי תפר בלי תפר בלי תפר,אוגניםSLIP- ONלפי תקן חתימת המציע ___________________ : 113 האטמים יהיו: ניאופרן בעובי 4מ"מ מינימום למים מקוררים.הקבלן רשאי להציע שווי ערך. 15.04.10צנרת ניקוז צנרת הניקוז שבתוך הקירות תיעשה ע"י קבלן האינסטלציה. בקטעים מחוץ לקירות ,שאותם יבצע הקבלן תהיה צנרת הנקוז עשויה מצינורות מגולוונים דרג ג' ת"י 103עם תפר ועם חבורי הברגות .הצינורות יונחו בשפוע יורד לכוון נקודות הניקוז בהתאם לרשום בתכניות אך לא פחות מ. 1 % .ההברגות תהיינה לפי תקן ת"י עם אטימות טפלון או פשתן ומיניום. הקשתות וההסתעפויות יהיו עשויות אביזרים מגולוונים סטנדרדיים מפלדה חשילה או ברונזה. הקשתות תהיינה ארוכות בכל מקום שהדבר ניתן .בנקודות המתאימות יש להשאיר פקקים והסתעפויות כדי לאפשר נקוי הצינורות. יציאות הנקוז מאגני הטפטוף של יחידת המזוג יובילו עד אל מעל זקפי הנקוז או למחסומי הרצפה כפי הנראה בתכנית הסטנדרד .אסור שבין זקף הנקוז לקצה הצנור היוצא מהיחידה יהיה חיבור .יש לשמור על רווח אוויר של 3ס"מ לפחות כ.Atmospheric Air Break- 15.04.12אביזרים א .שסתומים .1השסתומים בקווי מים קרים יהיו עבור לחץ עבודה 8אטמוספרות ) (125 PSIGומותאמים לטמפרטורה עד . 90÷C כדוגמת תוצרת ודגם: קוטר]אינץ[ ½ -2 3 כדוגמת תוצרת ודגם כדורי כדוגמת הבונים עם חבורי הברגה ת"י או שווה ערך. רפאל ,שסתום פרפר דגם B - 7 Mמברזל יציקה עם ידית )(lever וחבורים בין אוגנים ,או שווה ערך .יש להרכיב את השסתום כך שהקו אחריו יהיה ניתן לפרוק ללא צורך בפרוק השסתום וזאת ע"י תוספת דרסר או אוגן כנדרש. האוגנים שביניהם יורכבו שסתומי פרפר אלה יהיו לפי ASA 150 LBS\IN²או .DIN 10השסתום יהיה מצויד בצווארון מוגבה לאפשר בדוד בעובי " 2ללא הפרעה לפעולת המנגנון. .2שסתומים לרגלי ניקוז ,לפקקי מסננים ושסתומי איזון יהיו ברזים כדוריים כדוגמת תוצרת "ווסטר הבונים" ,הגוף מברונזה ,כדור מברונזה ואטימת טפלון ללחץ עבודה 8אטמוספרות ) (125 PSIGומותאמים לטמפרטורה של עד . 200÷C קוטר ]אינץ[ ½ ÷2 ב. דגם חבורי הברגות ת"י 51.2גוף השסתום מברונזה. מסננים לקווי צנרת המסננים בכל סוגי הצנרת יהיו ללחץ עבודה 16אטמוספרות ) (250 PSIGכדוגמת הפרוט הבא: קוטר]אינץ[ ½-2 3 כדוגמת תוצרת ודגם "קים" דגם 4113גוף מיציקת ברזל עם הברגות BSPסל סינון מפלב"ם ,304Lבתוך הפקק -שסתום כדורי " ,1/2ובשסתום זה חיבור מהיר "מיגן" ,הכל כלול במחיר היחידה של המסנן. "הכוכב" דגם 202גוף מיציקת ברזל עם אוגנים ,סל סינון מפלב"ם ,304Lבתוך הפקק שסתום ".3/4 חתימת המציע ___________________ : 114 השסתומים שיותקנו בפקקים יהיו כמפורט בסעיף לעיל ויהיו כלולים במחיר המסננים. ג .אביזרי התפשטות וחיבורים גמישים בצנרת מים חיבורים גמישים בצנרת מים החיבורים הגמישים בצנרת מים עד 900Cיהיו עשויים ניאופרן והיו כדוגמת תוצרת MASONארה"ב בגודל עד " 2דגם MFTFUמתוברג ובגודל " 3ומעלה דגם MFTNC מאוגן או שווה ערך מתוצרת TOZENיפאן .חיבורים אלה יהיו מותאמים ללחצי עבודה של 8אטמוספרות ולחצי בדיקה של 10אטמוספרות. מתלים גמישים לצנרת צנרת המתחברת לציוד המותקן על קפיצים תיתלה באמצעות בולמי רעידות קפיציים משולבים בנאופרן בעלי שקיעה סטטית של " 1לפחות כדוגמת PC MASON-30Nעד למרחק 5מטר מהציוד. ד .שסתומים מיוחדים .1שסתומי בטחון שסתומי בטחון יהיו כדוגמת תוצרת בל אנד גוסט או שווה ערך מאושר עם מבנה גוף מותאם ללחץ עבודה של הקו )מינימום 8אטמוספרות( הקפיצים יהיו מפלדת קפיץ בלתי מחלידה .חבור השסתומים לקויים יהיה בהתאם לחבורי הצנרת דהיינו עד ",2 בחבורי הברגה ,היתר בחבורי אוגנים. .2שסתומי איזון שסתומי איזון למים יהיו מתוצרת TAשוודיה או שווה ערך עד " 2כולל עם חיבורי הברגה מ 3" -ומעלה עם חיבורי אוגנים .השסתומים יהיו רב-תכליתיים וישמשו לאיזון, ניתוק ומדידת מפל הלחץ על פניהם לקביעת הספיקה בקו. הקבלן יספק בעת האיזון מכשיר מדידה מקורי שבו ניתן לקראת את הפסיקה הזורמת בשסתום האיזון בהתאם למפל הלחץ. ו .משחררי אוויר שסתומי שחרור אוויר יהיו בדרך כלל ידניים מסוג כדורי .במקום שצויין בפרוש יותקנו משחררי אוויר אוטומטיים "רפאל" ½ S -או שווה ערך מאושר בין משחרר האוויר האוטומטי לבין הקו יותקן תמיד שסתום ניתוק כדורי. כל משחררי האוויר הידניים יחוברו ע"י צינורות לשוקת ניקוז שתותקן במקום כפי שיורה המפקח הצינורות יסתיימו מעל השוקת בשסתומים מתאימים בהתאם לזורם שבקו .לפרטים ראה בתוכנית סטנדרד .404 הקבלן יגיש לאישור רשימת השסתומים ,דפים קטלוגיים שבהם מסומנים בין היתר התפוקות אותן יכול להעביר. 15.05מערכות פיזור אוויר פרק זה עוסק בתאור מערכות של תעלות אוויר ,ארובות אוויר ואביזריהן .התעלות יבוצעו לפי הסעיף המתאים במפרט הבינמשרדי וכדלהלן. 15.05.01תעלות אוויר ללחץ בינוני תעלות האוויר תהיינה עשויות פח מגולוון מתוצרת חוץ ,מעורגל לאחר הגלוון .עובי הפחים ,מבנה התעלות וצורת החיזוקים והתליות יהיה בהתאם לנראה בתכניות והסטנדרדים ובכפיפות להוראות מדריך אגודת SMACNAארה"ב ,הוצאה אחרונה. התעלות תהיינה קשיחות נקיות ואטומות במידה טובה כמקובל במקצוע ובכפיפות לתקני .SMACNA- מידות התעלות הן מידות פנים הפח. פתחים ושרוולים למפזרים לא יהיו על גבי תפר חבור בין שני חלקי תעלה. לפני תחילת ביצוע עבודות הפחחות יבצע הקבלן שני קטעי תעלות לדוגמא ולאישור .קטע אחד יהיה קטע מעבר קוני והשני מכנסיים .שני הקטעים יהיו מבודדים בבידוד חיצוני כנדרש בסעיף המתאים. חתימת המציע ___________________ : 115 קטעי הדוגמאות האלה -אם יאושרו -ישארו ברשות המפקח עד לסיום העבודה כולה .היה וביצוע הדוגמאות לא יהיה לשביעות רצון המפקח יוחלף קבלן המשנה לפחחות באתר .היה ובמשך העבודה יבצע הקבלן תעלות ובידוד מאיכות ירודה מזו שאושרה בדוגמאות ,יפורקו כל קטעי התעלות הנ"ל ויבוצעו מחדש על חשבון הקבלן. קשתות ייעשו ,במידה ולא צוין אחרת ,ברדיוס מרכזי השווה למידת התעלה שבמישור הרדיוס .לא יהיו זוויות חדות בתעלות. במידה ואין מקום לרדיוס רגיל ובהתאם למצוין בתכניות תיעשה קשת מינימלית ברדיוס אחיד של 10 ס"מ עם כנפי כוון פנימיות כמצוין בתכנית הסטנדרד. "מכנסיים" ייוצרו משתי קשתות מודבקות גב אל גב ע"י סמרור מתאים. תעלות חיצוניות יחוברו באמצעות אוגנים כמקובל בתעלות לחץ בינוני . לפני תחילת ביצוע עבודות הפחחות יבצע הקבלן שני קטעי תעלות לדוגמא ולאישור .קטע אחד יהיה מעבר קוני והשני מכנסיים .קטעי הדוגמאות האלה -באם יאושרו יישארו ברשות המפקח עד לסיום העבודה כולה .היה וביצוע הדוגמאות לא יהיה לשביעות רצון המפקח יוחלף קבלן המשנה לפחחות באחר .היה ובמשך העבודה יבצע הקבלן תעלות ובידוד מאיכות ירודה מזו שאושרה בדוגמאות -יפורקו כל קטעי התעלות ויבוצעו מחדש על חשבון הקבלן. הקבלן יפעיל את המפוחים באופן ארעי כדי ליצור לחץ של 50מ"מ מים בתוך התעלות ולוודא שכל הנזילות אותרו .הבדיקה תיעשה חזותית לאורך כל התעלות וכמו כן ע"י השוואה בין ספיקת האוויר המסופק ליחידה לזו היוצאת דרך הפתחים .הפעלה ארעית כזו תיכלל במחירי הקבלן ולא תשולם בנפרד. כל תעלות האוויר תהיינה נקיות בעת הרכבתן .ניקוי ראשוני יעשה על ידי ניגוב התעלה ע"י בד טבול בנוזל מסיר שומנים ולכלוך )החומר יוגש לאישור( ואח"כ ניגוב בבד או בנייר יבש. לאחר גמר הניקוי ועד להתקנה יאטמו הקצוות ביריעות פלסטיק נקיות .לאחר הרכבת קטע תעלה ייאטם קצהו עד להרכבת קטע התעלה הבא. היה והקבלן לא יקפיד על איכות עבודת הפחחות ,האטימה והניקוי ,יפורקו קטעי התעלות להרכבה מחודשת ,הכל בהתאם לשיקול המפקח. 15.05.02תעלות גמישות בין התעלות הנקיות למפזרי האוויר ולמסנני ה HEPA-יתקין הקבלן תעלות גמישות מותאמות לעבודה בלחץ סטטי של עד " 3עמוד מים ,דוגמת 3) DECשכבות( או שווה ערך מאושר. התעלות תהינה בעלות חתך עגול ומותאמות לממדי צווארון המסנן .התעלות תיוצרנה ממכלול גרעין חוט פלדה מצופה בנייר אלומיניום גמיש ,ובדוד חיצוני עם חסימת אדים בעובי " . 1התעלות תהינה מוצר מושלם מבית חרושת מאושר מראש .חיבור התעלות באמצעות חבקים מתאימים עם הקפדה על אטימה מוחלטת .קצה הבידוד ייאטם ע"י סרט אלומיניום דביק למניעת נשירת חלקיקים .אורך מקסימלי לתעלה 2מטר .יש להתקין התעלות מתוחות במידת האפשר לפי הוראות היצרן. 15.05.4אביזרי תעלות אוויר )מדפי ויסות ,חבורים גמישים ,מדפים חד-כווניים ,שסתומים לאוויר( 15.05.41מפזרי אוויר ותריסי אוויר מפזרי אוויר קיריים יהיו עשויים אלומיניום משוך עם עלים שתי וערב וכאשר הקדמיים אנכיים .הם יהיו כדוגמת תוצרת ACPאו מטלפרס. מפזרי אוויר תקרתיים יהיו מאלומיניום משוך כדוגמת תוצרת מטלפרס מדגם מאושר. כל מפזר יהיה מצוייד במצערת רבת להבים המופעלת ע"י בורג מהחזית. תריסי החזרת האוויר יהיו מאלומיניום משוך עם להבים קבועים בזוית של 45ועם מצערות. כל תריסי האוויר יצוידו במצערות אלא אם צויין במפורש אחרת. כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים באלגון לפי ת"י 325ובעובי 25מיקרון לפחות בגוון שיאושר ע"י האדריכל. חתימת המציע ___________________ : 116 מפזרי ומחזירי האוויר הקיריים יורכבו בקיר על מסגרת מפח פלדה מגולוון שתסופק ותורכב ע"י הקבלן ועל חשבונו .המסגרת תהיה בהתאם למפורט בתכנית הסטנדרד השייכת ותכלל במחירי המפזר ומחזיר האוויר. בחדר הנקי יותקנו גרילי ההחזרה בתוך מסגרת מפח צבוע בצבע אפוקסי אטום כלפי הקיר באופן מוחלט. תריסי האש יכללו בנוסף למנוע החשמלי נתיך שיסגור התריס בעליית טמפרטורה ל 70°C -בתריסים שהם ). (N.O הקבלן יכלול בתעלה פתח גישה שיאפשר בדיקת התריס ופעולתו .פתח הגישה כלול במחיר התריס. 15.05.42תריסי ויסות כל חלקי המתכת הברזליים בתריסי הויסות יהיו מגולוונים או מצופים קדמיום. תריסי הויסות ביחידות יהיו ממסגרות וכנפיים מפלדה בעובי 2מ"מ לפחות ויבוצעו בהתאם להנחיות תכנית הסטנדרד ,על פי תכנית ביצוע מאושרת ,תריסים רגילים -יהיו מאלומיניום. הצירים יהיו עשויים פלדת טרנסמיסיה ויחוזקו באופן מהודק לכנף .תותבי הכנף יהיו פלסטיים "אוקלון" או "טפלון" .הכנפיים יסגרו באופן נגדי זו כלפי זו .לכנף שאורכה למעלה מ -1מטר יש לתת תמיכת מיסבים נוספת במרכז .הציר המרכזי בכל תריס יבלוט כדי שתחובר אליו ידית או מפעיל אוטומטי. לידית של תריס ידני יש להתקין קואדרנט עם סדור נעילה ועם סימון יציב "פתוח-סגור" .כאשר התריס במצב כלשהו ,בין אם ידני ונעול ע"י ידית הקואדרנט ובין אם ממונע וקשור למנוע המפעיל, יצטרך להיות יציב והכנפיים אסור שיצרו רעש עקב רעידתו ורעידת החוליות המקשרות ביניהן. במקומות המצוינים בתכניות במפורש יתקין הקבלן תריסי ויסות כדוגמת LVDשל לוינשטיין או ELD של אלקטרה ,בעלי אטימה משופרת ומנגנון הפעלה מבוסס על גלגלי שיניים. 15.05.43תריסי אש תריסי אש יהיו מוצר סטנדרדי של יצרן בעל תקן UL-555ארה"ב כדוגמת תוצרת prefcoאו שווה ערך בעלי עמידות לאש במשך 120דקות .הם יחוברו לקירות או לתעלות בהתאם למסומן בתכניות, באמצעות אוגני פלדה וברגים. התריסים יהיו מסוג רב שלבי נפתחים באמצעות מנוע חשמלי ונסגרים באמצעות קפיץ ,המנוע מסוג "מודוטרול" מותאם למערכת הפיקוד וגילוי האש .התריסים יהיו פתוחים במצב פעולה וסגורים במצב הדממה ,המנועים יסגרו את התריסים כאשר יתקבל סיגנל אזעקת עשן .הזנת מנועי התריסים הממונעים האלה והחבורים למרכזת גילוי האש ,תיעשה ע"י קבלן מזוג אוויר. במקומות בהם יצויים במפורש -יהיה התריס N.Cויפתח במצב גילוי אש. אם לא צוין אחרת ,יכללו תריסי האש בנוסף נתיך שיסגור התריס בעליית טמפ' ל °70 -צ'. הקבלן יכלול בתעלה פתח גישה שיאפשר בדיקת התריס ופעולתו .פתח הגישה כלול במחיר התריס. 15.05.45חיבורים גמישים בתעלות אוויר חיבורים גמישים בתעלות אוויר יותקנו בכל מקום בו עוברת תעלה קו התפשטות בבניין ,בחיבור ליחידת מזוג האוויר וכן בכל מקום אחר כנדרש .החיבורים הגמישים לסוגיהם יוגשו לאישור! החיבורים הגמישים בתעלות מזוג אוויר ופח מגולוון יהיו עשויים ארג אטום או חומר פלסטי ,מטיפוס שמשונית ,650בלתי דליקים ,וברוחב שיבטיח אי העברת זעזועים לתעלה ,אך לא פחות מ -20ס"מ .סוג החיבור הגמיש והחומר ממנו הוא עשוי טעונים אישור המפקח .החיבור הגמיש יחוזק לתעלה בהתאם לתכנית הסטנדרד. 15.05.47כנפי כוון בכל הקשתות בתעלות שמעל רוחב 30ס"מ יבוצעו כנפי כיוון ! חתימת המציע ___________________ : 117 כנפי הכוון יבוצעו בהתאם לתכניות הסטנדרד ,הוראות SMACNAו .ASHRAE-GUIDEבזויות ישרות יתקין הקבלן כנפי כוון קטנות רדיוס תוצרת מפעל מוכר שיבוצעו בעיקרון לפי המקורות דלעיל .למען הסר ספיקות ולפני תחילת ביצוע התעלות ,יגיש הקבלן לדוגמא קטעי תעלות ובהן כנפי כוון כמצוין לעיל. 15.06 בדוד פרק זה עוסק בבידוד תרמי ואקוסטי של צנרת ותעלות במערכות מזוג האוויר ואביזריהן. הבידוד יעמוד בדרישות ת"י .1001וחמרי הבידוד יהיו כנדרש לפי סוג V 3.3לפחות כמוגדר בת"י .755 15.06.1בדוד תרמי חיצוני לתעלות אוויר .1תעלות האספקה וההחזרה יבודדו בבידוד תרמי חיצוני בעובי " 1בתוך המבנה. מוקשה שאינו .2בדוד תרמי חיצוני לתעלות אוויר יהיה עשוי סיבי זכוכית )פיברגלס( מטיפוס חצי משיר סיבים ומיוצר בצורת גלילי שמיכות .הצפיפות המזערית של החומר תהיה ,1.5 pcfמקדם מעבר החום המירבי ] .F°0.28 [in/BTU/h ftבצידו החיצוני של הבדוד יותקן מחסום אדים מרדיד בסיבי פיברגלס. אלומיניום 50מיקרון עוביו ,מחוזק המפקח ועם הבדוד -לרבות מחסום האדים -יהיה מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר ,מאושר על ידי אישור מכון התקנים. בסרט עטיפה הבדוד יודבק לדפנות התעלה בדבק בלתי דליק ,כנדרש להלן .כל הקצוות יוגנו ע"י הדבקה מתאים או ע"י סרטי פח מגולוון ,בעובי 0.6מ"מ וברוחב 50מ"מ .הדבקת הקצוות תהיה תוך חפיה של 1ס"מ לפחות .כל הפינות יוגנו ע"י פסי פח מגולוון מכופפים לזוית שאורך כל צלע שלה הוא 3 ס"מ .הפסים האלה יהודקו ע"י רצועות פח מגולוון עם מפתח נעילה מתאים כל 40ס"מ. 15.06.2בדוד תרמי לצנרת מים להלן טבלת עוביים וסוגי בדוד לצנרת מים מקוררים: הזורם חומר הבידוד מים מקוררים סיבי זכוכית עם חסימת ארמפלקס עם עטיפת פח צבוע או סילפס אדים ועטיפת פח צבוע קוטר צינור ≤ "2 --- "1 "3 "2 --- אין לבצע בדוד לצנרת לפני שעברה בהצלחה בדיקת לחץ ולפני אישור המפקח. הבידוד יוצמד לצנרת בצורה קפדנית אשר תייצב אותו ותמנע חדירת לחות בין הבידוד והצינור. הבידוד יתאים מבחינת התקנים להגדרה "חמר כבה מאליו" מאושר ע"י מכון התקנים ויועץ הבטיחות. 15.06.21בדוד בתרמילים מסיבי זכוכית בדוד מסיבי זכוכית יעשה במהלכי הצנרת בתוך הבניין בלבד .הבידוד יעשה בתרמילים מוכנים כדוגמת אואנס-קורנינג או שווה ערך בעלי חסימת אדים אינטגרלית מנייר אלומיניום מחוזק מודבק ביסודיות. לאחר ביצוע הבידוד עם חסימת האדים שלו ואישור המפקח יבצע הקבלן עטיפה חיצונית של פח מגולוון בעובי 0.6מ"מ לפחות צבוע מראש בתנור. הגוון של הצבע יהיה בהתאם להוראות המפקח בצבעי קוד. חתימת המציע ___________________ : 118 15.06.22בדוד בתרמילי גומי סינתטי קליפות גומי סינתטי )ארמפלקס( יהיו מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר ,מאושר על ידי המפקח .הקליפות תהיינה מיוצרות מקצף של תערובת אלסטומטרית ,פלסטית ,גמישה ובצורת צינור ,בנויה תאים אטומים ומלאים גז אינרטי .החומר יהיה בעל צפיפות ממוצעת של 96ק"ג למ"ק .מקדם החום המירבי .0.28הקליפות תהיינה שלמות ותושחלנה על הצינורות ללא חתכים והדבקות לאורך במידת האפשר ,חיתוך קצה הבידוד יהיה חלק וישר .קטעי הבידוד יודבקו בדבק מתאים כאמור להלן. 15.06.24בידוד אביזרי צנרת והחריצים א .שסתומים למיניהם ומגופים למים מקוררים יבודדו תחילה ע"י מילוי השקעים בחומר בדוד בתפזורת ואח"כ ע"י קטעי בדוד גזורים בהתאם לצורך מחוזקים ומודבקים כמו בידוד בעטיפת פח .בכל מקרה ידית השסתום תהיה הצנרת .לאחר מכן יש לצפות את הבידוד הגמור חופשית מבידוד. פקק ב .מסננים לקוי צנרת יבודדו כנ"ל אך מעל לתושבת הפקק האוטם את סל הסינון יעוצב מבידוד עשוי שני חלקים תואמים הניתנים להוצאה לשם פרוק שסתום העזר ופקק המסנן .פקקי הבידוד יודבקו באמצעות סרט מדביק פלסטי בצבע קוד. 15.06.3הגנת הבידוד כל הצינורות והאביזרים הגלויים לעין יוגנו לאחר בידודם באחד הציפויים כמפורט להלן. לאחר גמר הבידוד יהיה הצינור חופשי מהמתלה וניתן יהיה לפרק את המתלה מבלי לפגוע בציפוי שעל הבידוד. א .משחת "סילפס" הבידוד ייעטף בארג מלמלה )גזה( ויימשח במשחת "סילפס" בשתי שכבות ובעובי מתאים שיכסה לחלוטין את הארג .הציפוי יוחלק עד לקבלת שכבה אחידה וחלקה .לאחר ההחלקה ייצבע בצבע גמר מאושר. ב .עטיפת פח בידוד הצינור ייעטף בפח מגולוון ,שעוביו לא פחות מאשר 0.5מ"מ .חיבורי הפח יהיו בחיבורי פחחות .גמר הפח יהיה חלק וללא קצוות בולטים או פתחים מיותרים ויחפוף בדיוק את תוואי הצינור .הפח ייצבע בצבע גמר מאושר. 15.07 מערכות שונות ועבודות עזר פרק זה עוסק במערכות שונות ,עבודות עזר ועבודות שלא נכללו בפרקים קודמים. 15.07.1בסיסים היסודות הנושאים את הציוד יוצקו בטון מזויין והם יובלטו 15ס"מ מעל פני הרצפה אלא אם צוין אחרת במפורש .מידות הבסיס יאפשרו התקנה נאותה של הציוד .המקצועות יוגנו במסגרת זויתני פלדה 30/30מ"מ צבועים .הבסיס יהיה בהתאם לתכנית הסטנדרד. בסיסים רגילים הבסיסים הרגילים של ציוד וכן הבסיסים התחתונים עבור בסיסים "צפים" יהיו עשויים בטון ויהוו הגבהות מיושרות המאפשרות הצבת הציוד על פניהן בצורה אופקית וישרה .פני הבסיסים יהיו מחולקים בסרגל פלדה אלא אם נאמר אחרת. הפינות תהיינה קטומות עם פאזות X22ס"מ. ביצוע הבסיסים האלה יעשה ע"י קבלן הבניין על פי תכניות שהוא קיבל מהקונסטרוקטור. הקונסטרוקטור יכין את התכניות על פי נתונים שקיבל מקבלן מזוג האוויר באמצעות המהנדס .הקבלן יכלול נתונים אלה בתכניות הבצוע שהוא יכין מבעוד מועד ובהתאם ללוח הזמנים של עבודתו. יחד עם שרטוט הבסיסים הקבלן גם יציין את המיקום הרצוי לניקוזים מציוד HVACאותו הוא מתקין. חתימת המציע ___________________ : 119 15.07.10הגנה על ציוד וחלקים כל הציוד ,האביזרים וכן תעלות ,ארובות ,צנרת וכד' ,יותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות הבטיחות העדכניות .כל החלקים הנעים ,גלגלי רצועה ,רצועות ,מצמדים ,ברגים בולטים וכו' יצוידו במגינים מתאימים למנוע פגיעות באנשים בזמן פעולתם. הציוד המותקן בחדר המכונות ובמקומות השונים וכן הציוד המאוחסן במחסנים ,בבתי מלאכה ובאתר הבנייה ,יוגן בצורה מתאימה מפני לכלוך ופגיעות .במיוחד יוקפד על הגנת הציוד המותקן או המאוחסן באתר בזמן הבנייה; ציוד זה ייעטף בעטיפת ברזנט או פלסטיק כל עוד קיימת סכנה של פגיעה מפסולת בנין. כל העבודה ,ציוד וחומרים של הקבלן ,או שהקבלן מספק ,חייבים להיות מוגנים בפני לכלוך ,פגיעה וכו' במשך העבודה והרכבה עד למסירה הסופית .על הקבלן לתקן כל נזק לציוד שיגרם כתוצאה מאי מלוי התנאי הזה ,בין אם הוא נגרם ישירות ובין אם הוא נגרם בלתי ישירות ע"י פועלי הקבלן או ע"י אחרים. כל קצות התעלות והצנרת צריכים להיות סגורים ע"י פקקים או סגירות אחרות במשך ההתקנה, ובעיקר עם גמר יום העבודה .הקבלן חייב לכסות את הציוד באמצעות מכסים ,יריעות פוליאתילן או בצורה אחרת שתבטיח הגנה נגד לכלוך ,צבע ,טיח וחומרי בנין אחרים כלשהם ,וכן לנקוט בכל האמצעים להגנה מפני פגיעה. מנהל העבודה של הקבלן צריך לברר את סוגי העבודה העומדים להתבצע ע"י אחרים במקום העבודות ולהגן על הציוד בהתאם .על הקבלן לתקן או להחליף ציוד שניזוק כפי שיורה המפקח. 15.07.2מניעת רעש הקבלן יוודא שכל המערכות שהתקין אינן מעבירות רעש בלתי רצוי למבנה ,לחללים שבתוכו ולידו.המערכות יעמדו במגבלות הרעש כנדרש בתקנות ובת"י .1004 הקבלן יתקין את כל המשתיקים ,בולמי הרעידות ,היסודות האקוסטיים והבידוד האקוסטי הנדרשים בתכניות ,בכדי להבטיח את הפעולה התקינה של המערכות .מפלס הרעש בכל מקרה לא יעלה על המצוין בתכניות ובמפרטים .אם לדעת המפקח ,גורם הציוד לרעש העובר את הנדרש או המקובל ,יתקין הקבלן לפי דרישת המפקח ,ובמקומות בהם יורה המפקח ,משתיקי קול ובדוד אקוסטי נוספים על מנת להוריד את רמת הרעש לרמה שתאושר על ידי המפקח. 15.07.21משתיקי רעש בתעלות משתיקי הרעש בתעלות יהיו מסוג המתאים לחדרים נקיים יעמדו בכל הדרישות כפי שבאות לידי ביטוי בסעיף זה .המשתיקים יהיו בעלי חתך מלבני כדוגמת תוצרת ח.נ.א" .משתיק נקי" דגם HCבעלי שטח חופשי למעבר אוויר של כ33 % -או שווה ערך מאושר כמפורט להלן .התקנת המשתיקים תהיה בתעלות ,בין אוגני זוויתן עם ברגי מכונה מגולוונים ,אומים ודיסקיות ואטמי ניאופרן. המשתיקים יוגשו לאישור עם טבלת ביצועים שבהם תפורט רמת ההשתקה באוקטבות השונות כפי שנדרש כדלהלן: הפחתת הרעש של המשתיק תהיה באופן טיפוסי לפחות בערכים האלה )עבור 1500רגל לדקה ו 1.00 -מ' אורך(: )Dynamic Insertion (DIL Octave Band )(dB )Center Frequencies (Hz 8 12 21 30 63 125 250 500 44 45 33 4000 7 8000 1000 2000 חתימת המציע ___________________ : 120 15.07.23מניעת רעידות לציוד א .סוגי המבדדים מבדדי הרעידות יהיו כמפורט להלן: יש מאושר. .1דגם - Bמבדדי רעידות קפיציים כדוגמת Mason SLFאו שווה ערך של יצרן 25% של נוספת לשים לב לדרישה שבהעמסה נומינלית תהיה עוד אפשרות לשקיעה מהשקיעה הנומינלית. של .2דגם - Wמבדדי רעידות כדוגמת MASON SUPER W NEOPRAN PADחלקי הפלדה מבדדי הרעידות המותקנים תחת כיפת השמים יהיו מגולוונים או מוגנים בצורה מאושרת אחרת. ב .פרוט והתאמת המבדדים לציוד להלן פרוט אמצעי הרעידות של פריטי הציוד השונים: מבדדי רעידות דגם שקיעה סטטית תאור הציוד יחידות טיפול באוויר B "1 מפוחי יניקה W "0.3 הערות מסגרת פלדה על בסיס בטון בסיס בטון יש להקפיד שהציוד ישאר מפולס לאחר ההתקנה וההפעלה .במידת הצורך יוחלפו המבדדים לקבלת פילוס כזה .אסור שהקפיצים ילחצו עד כדי כך שהמרווח בעת פעולה יהיה קטן מ 3 -מ"מ. ג .חיבורים גמישים לתעלות וצנרת בכל הצינורות והתעלות המחוברים לציוד סובב )המותקן על מבדדי רעידות קפיציים( חבורים גמישים למניעת העברת רעידות דרך חומר הצנור או התעלה. חבורים גמישים יותקנו גם בכל מעבר של תפר הפרדה בבנין. החבורים הגמישים בתעלות יהיו כמפורט בסעיף המתאים. החבורים הגמישים בצנרת יהיו כמפורט בסעיף המתאים. ד .חבורי חשמל לציוד סובב חבורי החשמל לציוד סובב לא יהיו ע"י כבלים מתוחים אלא יהיו עשויים ע"י לולאה נ.וי.וי ה .מתלים לצנרת ותעלות עד יותקנו של כבל הצנרת המתחברת למשאבות תיתלה באמצעות בולמי רעידות קפיציים משולבים בעלי שקיעה סטטית של " 1לפחות -כדוגמת PC - 30Nתוצרת MASONעד בניאופרן מרחק של 3מטר מהמשאבה. תמיכת צנרת על הרצפה תיעשה ע"י מתלים קפיציים או ישירות לבלוק האינרציה. ו .מעברים דרך קונסטרוקציה כל מעבר צנרת ותעלות דרך קונסטרוקצית הבניין יבוצעו ע"י עטיפה אלסטית ואטימה "1 מוחלטת של הרווח בין העטיפה ובין הקונסטרוקציה באמצעות צמר זכוכית דחוס עובי 4257-3של יועץ ומילוי במרק אלסטי עובי 2ס"מ לפחות -מכוסה ברוזטה מפח לפי תכנית סטנדרד האקוסטיקה. 15.07.4גישה ושינוע ציוד הקבלן יוודא אפשרות גישה נוחה לציוד וחלקי הציוד לשם טיפול ואחזקה שוטפת וכן לשם פירוק והרכבה במקרה הצורך .הקבלן יאפשר למפקח גישה לציוד באתר ובבתי המלאכה לשם בקרה בכל עת שידרוש המפקח. כל חלקי הציוד הכבדים ,כגון :מנועים ,יחידות מזוג אוויר ,מעבים ,מפוחים וכו' יצויידו בווי הרמה או סידורים מתאימים לאחיזה ,כך שיתאפשר שינוע נוח של ציוד ללא פגיעה בו.הקבלן יבדוק לפני הייצור את דרכי השנוע של הציוד למקומו בבנין ויתחשב בכך בבצוע העבודה ובהרכב הציוד. חתימת המציע ___________________ : 121 15.07.5גילוון צביעה וגמר שטח כל חלקי הציוד ,האביזרים והחומרים המסופקים ע"י הקבלן יטופלו טיפול מונע נגד קורוזיה ויצבעו בהתאם להוראות המפקח ,למפורט בפרק " - 11מפרט כללי לעבודות צביעה " ולמתואר בסעיף זה.בכל מקום בו נדרש גילוון הוא יהיה בשיטת הטבילה החמה. 15.07.51צביעת חלקים ברזליים א .צביעת חלקים ברזליים בתוך המבנה כל חלקי הקונסטרוקציה ,תמיכות ,צנרת גלויה ואביזרים בתוך המבנה יהיו מגולוונים או לחילופין אבץ בעובי 50מיקרון יצבעו לאחר נקוי חול יסודי בדרגה מסחרית ,בשתי שכבות צבע כרומט לפחות ,כל שכבה בגוון אחר ,ושתי שכבות צבע עליון " -לקונסטרוקציות" בגוונים שונים בעובי מינימלי של 50מיקרון בגוון שיקבע ע"י המפקח )סה"כ עובי ארבעת השכבות של הצבע לא יפחת מ- 100מיקרון(. ב .צביעת חלקים ברזליים וציוד חיצוני למבנה "כמעט ציוד ,מפוחים ,תעלות וחלקים מפח שחור וצינורות שחורים יעברו נקוי חול לדרגה של לבן" 2.5לפי תקן שוודי .לאחר מכן יצבעו בצבע אפוקסי כדלקמן: ערך, שתי שכבות יסוד מס' 6030ושתי שכבות עליונות מס' 6031המיוצר ע"י טמבור או שווה העובי הכולל של השכבות יהיה לפחות 150מיקרון. תיקוני צבע אחרי רתוך וכו' יעשו רק אחרי נקוי יסודי של המקום ע"י מברשת מכנית. ניקוי והכנת השטח בדרכים אחרות ייעשו אך ורק באישור מראש של המפקח .ובתנאי שהתוצאה הסופית תהיה לשביעות רצון המפקח. 15.07.52צביעת צנרת כל הצינורות ינוקו מבפנים ומבחוץ מכל סיגים ,לכלוך ושמן. .צנרת פלדה מבודדת ,תבצע לאחר נקוי במברשות פלדה בשתי שכבות צבע מיניום סינטטי בעובי מינימלי של 50מיקרון .בשום אופן אין לצבוע על חלודה .צנרת שאינה מבודדת תצבע בנוסף בצבע גמר מאושר. כל אביזרי הצנרת יצבעו כאמור לעיל אך יש להקפיד שכל החלקים הנעים כגון ברגים ,מובילים או צירים לא יכוסו בצבע או ציפוי אחר שיפריע לפעולתם התקינה. ניקוי והכנה בדרך אחרת וצביעה בדרך אחרת ייעשו אך ורק באישור מראש של המפקח 15.07.53צביעת תעלות מגולוונות ופח מגולוון תעלות גלויות מפח מגולוון ,כסויי צנרת מפח מגולוון אם אינם צבועים מראש וצנרת מגולוונת יצבעו לאחר נקוי בממיס שומנים מתאים ,שכבה אחת ווש פריימר ,שכבה אחת צבע יסוד צינקרומט HB - 13 או שווה ערך בעובי 40מיקרון מינימום ושכבת צבע עליון לקונסטרוקציה בעובי 25מיקרון מינימום. הגוון יקבע ע"י המפקח. הכנה וצביעה בדרך אחרת מחייבים אשור מראש של המפקח. 15.07.54צביעת בסיסי ציוד בסיסי הציוד ,מכונות הקרור ,המשאבות ,דוודים וכו' יצבעו לאחר נקוי השטח לפי הוראות יצרן הצבע כדלקמן: שכבה ראשונה -צבע אפוקסי ,6031דלול 40%במדלל .4-100 שכבה שניה -צבע אפוקסי 6035מתוצרת טמבור או שווה ערך. .15.07.55איכות הגלוון של פחים כל הפחים המגולוונים לעבודות הפחחות )תעלות ,צפויי בדוד וכו'( יהיו מגולוונים מאיכות כפוף Lock Qualityלפי תקן 525דרגה ) G - 90עובי מינימלי של הגלוון 20מיקרון מכל צד(. 15.07.56איכות הגלוון בחם של חלקים אחרים כל הפחים והקונסטרוקציות אשר נדרש לגלוונם יגולוונו לפי תקן ישראלי 918בעובי מינימלי של 60 מיקרון. חתימת המציע ___________________ : 122 15.07.57הגנת ברגים ואביזריהם מקורוזיה כל הברגים ,הדיסקיות ,המוטות המתוברגים וכו' יהיו מגולוונים בעובי מינימלי של 25מיקרון או מצופים קדמיום בעובי מינימלי של 12.5מיקרון .כל המסמרות יהיו מגולוונות בעובי מינימלי של 40 מיקרון. 15.07.60מכשירי מדידה ומכשירי עזר 15.07.61מכשירי מדידה מכשירי המדידה יותקנו במערכת בכל מקום בו יש להבטיח פעולתה התקינה של המערכת ואפשרות מלאה לבקרתה ולויסותה .המכשירים יכללו את כל האביזרים הנדרשים להרכבתם ולהפעלתם .מיקום המכשירים יאפשר במידת האפשר קריאתם בצורה נוחה כאשר עומדים על הרצפה .מיקום המכשירים והתקנתם הסופית יהיה לפי הוראות או באישור המפקח. הקבלן יספק וירכיב את מכשירי המדידה המצויינים להלן על פי הוראות היצרן ובמקומות המצויינים בסכימות ובתכניות. א .מדי טמפרטורה מדי החום להרכבה על צנרת ותעלות במקומות שנדרשו יהיו כדוגמת תוצרת מדי תעש מתוצרת כנ"ל. ערך .מדי החום עבור צנרת ותעלות להרכבה על קיר יהיו בעלי קפילרה, יש מדי החום יורכבו על הצנור או התעלה במידה והמקום נח לקריאה .במידה ולא ניתן, להתקין תרמומטר עם קפילרה ואז הסקלה תורכב במקום נח לקריאה. לוח השנתות יהיה בצלזיוס. הרגש של כל תרמומטר בצנרת יותקן בתוך כיסן מתאים מפליז .במקומות בהם לא מסומן גולת הכנסת תרמומטר אלא מקום עבורו ,יותקן הכיסן בלבד .בתוך הכיסן יש להכניס שמן בעת המדידה של התרמומטר ,כדי לשפר את מעבר החום .התקנת התרמומטר תהיה בהתאם לתכנית הסטנדרד המתאימה. התחומים וחלוקת לוחות השתנות יהיו כדלקמן: 0-40°c בצנרת מים מקוררים 0-40°c בתעלות אוויר ממוזג יש להגיש הציוד המוצע לאישור. או שווה ב .מדי לחץ תנודות מדי לחץ למים להרכבה על הצנרת במקומות שנדרשו יהיו ממולאים בגליצרין לשכוך כדוגמת תוצרת מגו-אפק ,קוטר לוח השנתות 80מ"מ .בין המנומטר לצנור יורכב שסתום מנומטר תוצרת "שגיב" או שווה ערך מאושר. בדרך כלל יהיה שסתום אחד עם שני ברזים למדידת הפרש לחצים תחומי המנומטר יהו 0-8אטמ' עבור כל מערכות המים. יש להגיש הציוד המוצע לאישור. ג .מדי לחץ הפרשיים למים מים. על פני המאייד של מכונת הקרור יש להתקין מדי לחץ הפרשי עם סקלה 0 ÷ 10מטר WIKAגרמניה מד הלחץ יהיה בקוטר 100מ"מ מתוצרת ווקסלר ארה"ב דגם BC - 1או מתוצרת מאושר. דגם 001למדידת לחץ הפרשי וממולא נוזל ,בדיוק של 1.0%או שווה ערך ד .מדי לחץ הפרשיים לאוויר מדידת לחץ הבדלי בחדרים תבוצע ע"י מדי לחץ מטפוס מגנהליק תוצרת "דוויר" ארה"ב. כמו כן יבוצעו מדידות לחץ הבדלי על פני מסננים ,מפוחים וחלקי מערכת שונים כנדרש בסכימות ,באמצעות מדי לחץ אלה. תהיה הסקלות יהיו בכל מקרה במ"מ מים מתאימות לכל נקודת מדידה .בחירת הסקלות בד"כ כזו שהערך הרגיל יהיה באמצע הסקלה. "פוטוהליק" של במקרים בהם דרושה אינדיקציה של מצב גבולי של הלחץ יעשה שמוש במכשיר אותו יצרן .לכל מכשיר כזה יהיו שני מפסיקי גבול ניתנים לכוון כך שניתן יהיה להעביר סיגנל חשמלי כאשר הלחץ אינו תקין כנדרש. לוחיות התקנת מכשירים אלה תהיה או בתוך הלוחות כפי הנראה בתכניות הלוחות או על גבי בחדרים כפי שנראה עקרונית בתכנית הסטנדרד. חתימת המציע ___________________ : 123 15.07.62מכשור עזר כל המכשור והכלים הדרושים לאזון מערכות המים ,האוויר והפקוד וכן אלה הדרושים לבצוע בדיקות הציוד במפעלי היצרנים ,יסופקו ע"י הקבלן לצורך בצוע פעולות אלה. מכשירים אלה יהיו וישארו רכוש הקבלן וישארו ברשותו בתום העבודה. 15.07.7מיסבים בהיעדר הוראה אחרת המיסבים יהיו כדוריים ויחושבו ל 100,000 -שעות עבודה .המיסבים יהיו מטפוס גרוז-חד-פעמי מתוצרת SKFאו . NTS 15.07.8סמון מערכות צנרת ואביזרים א .סמון אביזרים סנדביץ הקבלן יספק ויחבר על חשבונו לכל ברז ,מצערת ואביזר פונקציונלי ,דיסקית מפלסטיק המתאימה .יש להגיש בקוטר 50מ"מ ובה מוטבע מספר האביזר ותפקידו כפי שיופיע בסכימה דיסקית לאישור המפקח. ב .סימון אלמנטים וציוד כל אלמנט פונקציונלי של המערכת יסומן ע"י שלט סנדביץ' בגדלים של עד 100X50מ"מ ועליהם התכניות. יהיה מוטבע מספר החלק ותפקידו .אותו מספר חלק יסומן על גבי יש להגיש שלט לדוגמא לאישור המפקח. ג .חיצי זרימה על גבי הצינורות יסומנו חיצים שיראו את כוון הזרימה ובגוף החץ תהיה כתובת בתוך המתארת את החומר הזורם כנדרש בתקן ובתכנית הסטנדרד .המרווחים בין החיצים הזרימה כנ"ל. המבנים לא יעלו על 5מטר .על גבי התעלות יסומנו חיצים ברורים לסימון כוון גודל החיצים ,האותיות וצורתן יוגשו לאישור המפקח. ד .צבעי קוד הקבלן יצבע את הצנרת שהוא מבצע בצבעי קוד בהתאם לגוונים ולסטנדרט הצביעה המקובל באוניברסיטה. 40ס"מ בהעדר הנחיה אחרת ייעשה הסימון על גבי מעטפת הבידוד באמצעות פסים ברוחב של כל 5מטר. הערה:אין ליישם הגוונים לפני אישור המזמין! 15.08 עבודות חשמל של מערכות מזוג האוויר מערכות החשמל המשרתות את מתקני מיזוג האוויר תתאמנה לדרישות פרק - 08במפרט הכללי למתקני חשמל ,לתקנים המתאימים ,לחוקים ולתקנות. הקבלן יספק וירכיב את כל מערכות החשמל הקשורות לאוורור ומזוג אוויר החל מהמקום בו נגמרת עבודת קבלן החשמל ,לאמור החל מחיבור כבלי ההזנה אל לוחות מזוג האוויר .קבלן החשמל יניח כבלי הזנה עד ללוחות האוורור ומזוג האוויר .החבורים הסופיים אל הלוח יעשו על ידי הקבלן. עבודות הקבלן יכללו בין השאר אספקת והרכבת הלוחות והתחברות אליהם ,חווט בין הלוחות כנדרש, קווי זרם אל המנועים והציוד והתחברות אליהם )אלא אם נאמר במפורש להלן שהדבר יעשה ע"י קבלן אחר( ,קווי פקוד ובקרה והתחברויות ובדיקות חברת החשמל. 15.08.1התקנה עם קבלת העבודה על הקבלן להכין את תוואי החווט ,המעברים ,השרוולים ,הצינורות ,הפתחים, השקעים וכו' הדרושים לשם העברת כבלים ,קופסאות הסתעפות בתאום עם שאר המערכות במבנה. האינסטלציה החשמלית תותקן גלויה על הקירות או התיקרה ,סמויה ברצפה או ביציקות או מעל תקרות פריקות הכל בהתאם לאישורו של המפקח ולסידור שאר מערכות החשמל במבנה .הקבלן אחראי להתקנת כל הצינורות הדרושים ביציקות בקירות וברצפות)כגון קוים לתרמוסטטים ,לוחות הפעלה וכו'( במועד המתאים ובשילוב עם יתר המלאכות בבניין. חתימת המציע ___________________ : 124 15.08.2מובילים מוליכים וכבלים קווי הכוח מהלוחות למנועים יעברו על גבי מגשים מתאימים ובתוך צינורות מתכתיים .החבור למנוע יהיה מוגן ע"י צינור מתכתי גמיש .או צינור שרשורי גמיש. חיבורים מחוץ לבנין יאטמו נגד גשם. קווי הפקוד יבוצעו כנ"ל. הכבלים במתקן החשמל יהיו מנחושת . XLPE-CUלפי תקן גרמני 1000וולט עם בדוד על כל גיד. הכבלים בתוך המבנה יונחו בצינורות חסיני אש .חמרי הבידוד יהיו בלתי דליקים כנדרש על פי חוק החשמל סווג V.4.4 כבלים במותקנים בתוך הרצפות יונחו בצינורות מגולוונים מכוסים בבטון. הבידוד יהיה בצבעים שונים בהתאם לתפקידיהם ובכפיפות לדרישות התקן הישראלי העדכני וזאת על מנת לאפשר הבחנה נוחה ביניהם .מוליכים אשר חתכם קטן מ 25 -ממ"ר יחוברו באמצעות מהדקים בגודל תקני .אל קצות המוליכים שחתכם שווה או גדול מ 25 -ממ"ר יש להלחים נעלי כבל מתאימות אשר יחוברו על ידי ברגיי פליז עם דסקיות קפיציות אל פסי צבירה שישבו על מבודדי חרסינה. 15.08.3לוחות חשמל של מערכות מזוג אוויר הלוחות יבוצעו בהתאם להוראת הסעיף המתאים במפרט הבין משרדי )על הלוחות ואביזריהם להתאים לסטנדרד הקיים באוניברסיטה .הלוחות יהיו מסוג TYPE TESTEDמותאמים לתקן .61439 טמפרטורות הסביבה כל הציוד צריך להיות מותאם לעבודה בטמפרטורות סביבה מכסימליות + 45°Cומינימלית ,0°Cאלא אם נאמר אחרת. מתח הרשת כל הציוד מיועד למתח 400 ± 10%וולט 3 ,פאזות ואפס 50 ,תדירויות לשניה )אפס מוארק( ,אלא אם מצוין אחרת .ציוד חד פאזי ,אם יאושר ,יתאים למתח 230 ± 10%וולט. כל הלוחות יצוידו בממסרי חוסר מתח וחוסר פאזה ,שינתקו את מעגלי הפקוד המתאימים במקרה זה ויפעילו התראה פנימית וחיצונית. השלמת הציוד כל לוח יהיה מושלם ומוכן להפעלה כולל כל הסימון וכו' ומורכב ומחובר במקומו .יש לקחת בחשבון בתוך מחירי הלוחות השלמה כזו אפילו אם כל הציוד הפנימי לא פורט. גודל הלוח גודל הלוח יתאים למכלול אביזרי הלוח ולתוספת עתידית של .30% תכניות לאישור התרשימים שבתכניות באים לציין את סדור הלוחות בצורה עקרונית בלבד .התכניות המפורטות ,עם ציון התוצרת של כ"א מהאלמנטים המורכבים עליהם ,יעובדו על ידי הקבלן ויוגשו לאישורו של המפקח לפני התחלת ביצוע העבודה .הלוחות יצטרכו להתאים מבחינת החיבור והציוד לשאר הלוחות בבניין. לצורך זה ימסרו גם לבדיקת מתכנן החשמל ולאישורו .רק לאחר שאותן תכניות אושרו על ידו וע"י המפקח -תוך הכנסת שינויים ותיקונים ,באם ידרשו -רשאי הקבלן להתחיל בביצוע הלוחות. תכניות היצור של הלוח יהיו ממוחשבות ,בק"מ .1:20 תכניות הביצוע של סכמות החשמל יהיו ללא קנה מידה אבל בגודל ברור מספיק לפי דרישת המפקח, נציגי האוניברסיטה והמתכנן. אוורור הלוחות מבנה הלוחות יכלול חריצי אוורור במספר ובשטח מספיק. בתאי הקבלים ובמקומות בהם אין מספיק חריצים יש להתקין גם מאוורר להוצאת האוויר החם.כלול במחיר הלוח ,גם אם לא נדרשו מלכתחילה. חתימת המציע ___________________ : 125 הרכבת סכמות כל לוח יכלול סכמה מדויקת בתוך כיס מיועד לכך בדופן הפנימית של הדלת .הסכימה תהיה מעודכנת "כמבוצע". שלוט על הקבלן לדאוג לשלוט נכון של כל המעגלים ולהתאים את כל השלטים למצב המתקן המושלם .בחזית הלוח ובתוכו יהיו שלטים מלוחות סנדביץ פלסטיים )שחור-לבן-שחור( מוברגים ומסודרים בצורה כזאת שהזיהוי של כל הרכיבים יהיו חד-משמעי גם לאחר פרוק מכסאות מגן .השלטים יורכבו אחר הצביעה השניה של הלוח. מספור כל גיד וכל הדק יהיו ממוספרים .הגיד ע"י שרוול ממוספר וההדק ע"י מדבקה ברת קיימא. מהדקים יהיו תוצרת WEIDMULLERאו שווה ערך מאושר שבהם ישנו סדור סימון אינטגרלי .כל מהדק הוא נפרד והלחיצה של הבורג היא על פחית ולא ישירות על גבי המוליך .יש להגיש המהדקים לאישור. הקבלן רשאי להציע מהדקים מטיפוס "לחיבור מהיר" ללא ברגים כדוגמת תוצרת WAGOהנ"ל מותנה באישור מראש של המפקח ונציגי האוניברסיטה. התאמה במקום על הקבלן לבדוק את מקום הרכבת הלוח .כ"כ עליו להבטיח את התאמת הלוחות לבנין ולמקום הרכבתם ,מבחינת המידות ,השינוע למקום וכווני ההזנות אל ומהלוח .מפסק הכוח הראשי חייב להיות בצד נוח לגישה. פחים יהיו דקופירט 2מ"מ עובי .בחלקו הפנימי יהיה הלוח צבוע בצבע עליון ,סופרלק )לאחר ניקוי משומנים בממיס ושכבת יסוד צינקרומט( .יתר חלקי הלוח יצבעו בהתאם לסעיף הצבע. מנתקי זרם למעגלים סופיים כל מעגל סופי יצויד באמצעי ניתוק .כאמצעי ניתוק יחשבו: מבטיחים חצי אוטומטיים. מפסיקי זרם. מפסיקים הכוללים נתיכים ,בעלי תאי כבוי אינטגרליים ,שבהם ע"י פתיחת מכסה ביתהמבטיחים נשלפים 3הנתיכים בו זמנית .יש לקבל אישור המהנדס מראש. 15.08.4ציוד לוחות החשמל כל הציוד יהיה מאותה התוצרת ואותם הדגמים הקיימים בקמפוס. מפסיקי זרם מפסק ראשי יכלול הגנות טרמיות מגנטיות מסוג ברייקר. מפסיקי זרם יהיו מטיפוס להרכבה מאחורי לוח פח עם ידית בחזית ומתאים להפעלה וניתוק בזרם הנומינלי לפחות ויעמדו בזרם קצר של 20ק"א לפחות. מפסיקים סיבוביים יהיו כדוגמת "ברטר". מבטיחים חצי אוטומטיים מבטיחים אלה יעמדו לפחות בזרם קצר של 10קילו אמפר במתח 400וולט .מבטיחים לזרמים גבוהים יותר יתאימו בכל מקרה לזרמי הקצר בפסי הצבירה אליהם הם מחוברים. מבטיחים אין להשתמש במבטיחים במתקן זה למעט מבטיחים מהירים מיוחדים המיועדים להבטחת מעגלים אלקטרוניים והמהווים חלק אינטגרלי מהציוד האלקטרוני. נתיכים הנתיכים הראשיים בלוח החלוקה עבור קוי הזנה ללוחות משנה יהיו מטיפוס H.R.C חתימת המציע ___________________ : 126 נורות סימון נורות אינדיקציה יהיו מטיפוס 24V - LEDקוטר 16מ"מ. נורות סימון לעבודה רגילה יהיו בצבע ירוק .נורות סימון "תקלה" תהיינה בצבע אדום .נורות המראות זרימה יהיו צהובות עם חץ מסומן על כיפתן .דיודות למערכת ניסוי נורות יהיו מתואמות למתח 2000 וולט .נוריות ליבון יהיו מיועדות למתח של 250וולט. לחצנים בלוח יהיו תוצרת קלוקנר מילר .קופסאות לחצנים משורינות להפעלה עם ניצרה ,כדוגמת תוצרת וקה .בכל לוח יהיו לחצנים לבדיקת נורות ,בדיקת צופר ובטול צופר.ראה גם סעיף פקוד והפעלה. מתגים בוררים כל המתגים הבוררים להפעלת המנועים יהיו מטיפוס סיבובי )רוטטיבי(כדוגמת "ברטר" בעלי 3מצבים: "אוטו-מופסק-יד" .המצב "אוטו" מיועד לעבודה רגילה כאשר כל החגורים וההתניות פועלים במערכת. המצב "יד" קיים לצורך הפעלה ביד במקרים בהם רוצים לעקוף מערכת חגורים ואולם מצב "יד" לא יעקוף הגנות .המתגים בחזיתות הלוחות יהיו מטיפוס "פקט" בזויות של °60או °90ממצב למצב ואפס באמצע .מתגים אלה יהיו בצורה חזותית נאה לפי אישור המפקח כדוגמא הנראית בתכניות מתוצרת זלצר או שווה ערך. מתנעים )קונטקטורים( וממסרים ליתרת זרם יהיו כדוגמת תוצרת קלוקנר מילר או טלה-מכניק. המתנעים יבחרו לדרגת שימוש AC3-ול 1 -מיליון פעולות! כל המתנעים יכללו לפחות שני מגעי עזר אלא אם צוין אחרת .הממסרים ליתרת זרם יהיו בעלי שני מגעים נפרדים ,להפסקת הפעולה ולהפעלת נורת סימון. מתנעים עבור קבלים יבחרו כנ"ל אך לזרם הנומינלי של הקבל מכופי ב .1.35 -מתח הפיקוד של המתנעים יהיה 230וולט. ממסרים יהיו עם קפיץ שמור ל 8 -שעות לפחות ,ועם פרוגרמה כנדרש ,תוצרת סימנס או שווה ערך .המגעים יתאימו לזרם התנגדותי 10אמפר ב 250 -וולט. שעוני שעות פעולה יהיו כדוגמת טיפוס "באוזר "600או שווה ערך ,להרכבה בחזית הלוח ובעלי מידות זעירות. קבלים -לפי סעיף 15.08.35במפרט הכללי -יש להתקין בלוח קבלים לשפור מקדם ההספק ,כנדרש ע"י הרשויות ,אך לא פחות מ .092 - יהיו מתוצרת "אסאה" או שווה ערך מאושר .כל קבל יצויד באמצעים לפריקת מטענו .אמצעי הפריקה יבטיחו כי לאחר לא יותר מדקה מניתוק הקבל לא יישאר בין הדקיו מתח שיעלה על 50וולט. טרנספורמטור פקוד יהיה כנדרש בסעיף 080567במפרט הבינמשרדי כדלהלן. הטרנספורמטור יהיה מחושב כך ,שכאשר כל אלמנטי הלוח ,נורות ,ממסרים ,סלילי מתנעים וכו' מחוברים והאלמנט הגדול ביותר בלוח נכנס לפעולה וצורך זרם התנעה לא יפול המתח אחרי הטרנספורמטור ביותר מ.10% - יעילותו של הטרנספורמטור לא תפחת מ .85% -היעילות תבדק בעת קבלת המתקן ע"י השוואת בכניסה וביציאה. תאור העבודה והציוד הם כלליים .הקבלן יבדוק בסעיפי המפרט הבאים להלן ובפרק בסעיף פקוד והפעלה חשמליים ובתכניות איזה מתוך הציוד המתואר למעלה נדרש לבצוע עבודה זו .הקבלן רשאי להציע ציוד שווה ערך כמפורט לעיל אך חייב להיות מכוסה בתקציבו למקרה שיידרש לספק דווקא את הציוד המפורט לעיל. הקבלן יזמין את חברת החשמל לעריכת בדיקות קבלה של עבודות ולוחות החשמל שסופקו על ידו. הקבלן יהיה חייב לתקן כל הנדרש ע"י חברת החשמל ללא תשלום ויהיה אחראי לקבלת המתקן ע"י חברת החשמל .המנהל יהיה רשאי למנות בודק אחר מטעמו אשר יבצע הבדיקות הנ"ל ,אך התחייבות הקבלן כלפי בדיקות אלה תהיה ללא שינוי .לפרטים נוספים על הלוחות ראה בתכנית סכמה החד-קוית. הקבלן יפרט את המבנה של כל לוח לפרטיו בעת הגשתו לאישור. KVA חתימת המציע ___________________ : 127 מתנעים המתנעים יהיו ישר לקו מלבד מתנעי המדחסים שיסופקו עם המכונות והם מטיפוס "מתנע רך" או אם צוין במפורש אחרת .כל המתנעים יוגשו לאישור כולל צילום הדף הקטלוגי המתאים ותאור בחירתם . משני תדר משני התדר יהיו מתוצרת .VACONהם יהיו מתאימים להפעלת מכונות צנטריפוגליות כמו משאבות ומפוחים. משני תדר יותקנו ליד הציוד אותו הם מפעילים בתוך לוח חשמל אינטגרלי שלהם או לחילופין בקבוצה בתוך לוח חשמל תוצרת הארץ כדוגמת לוחות החשמל האחרים. משנה התדר יופעל לפי סיגנל או של זרם mA 4 ÷ 20או של מתח 0-10וולט ממערכת הבקרה .משני התדר יצוידו במשנקים ) (Chokesומסננים אלקטרוניים ) (FILTERSלביטול הפרעות RFויותקנו בלוח)ות( נפרד)ים( מלוחות .ACPמשנה התדר יכלול עוקף ידני למקרה תקלה. משנה התדר חייב לעמוד בסטנדרטי עמידה בפני הפרעות אלקטרו מגנטיות לפי הפרוט הבא: EN-50081-1/2 הפרעה החוצה: EN-61800-3 EN-55011 EN-55014 EN-50082-2 הפרעה פנימה: EN-61000-4-2 IEC-1000-4-3 EN-61000-4-4 EN-61000-4-5 EN-V-50140 EN-V-50141 VDE-0160/1990.12 15.08.5בדיקת הלוח הלוח ייבדק במפעל היצרן ,להתאמתו לסכמת החשמל ולמבנה. הקבלן יזמין את חברת החשמל לעריכת בדיקת קבלה של עבודות החשמל ולוחות החשמל שסופקו על ידו. 15.08.6מנועים כל המנועים יהיו תלת פאזיים 400וולט TEFCאלא אם צוין אחרת .המנועים יהיו מתוצרת אושפיז בלבד. אין להשתמש במנועים של 2900סל"ד אלא אם צוין במפורש בטבלת הציוד המתאימה .כל המנועים שבאספקת הקבלן יהיו במידות סטנדרדיות לפי התקן האירופי המאוחד .המנועים בהספק 10כ"ס ומעלה יצוידו בהגנה תרמית ע"י תרמיסטורים בתוך הלפופים .המנועים יהיו מתאימים להפעלה ע"י משני תדר ויוכלו לפעול בתחום סיבובים של 20÷ 120%מהסיבובים הנומינליים ללא תקלה ו/או התחממות. 15.08.7השוואת פוטנציאלים כל מערך ציוד מיזוג האוויר חייב להיות מוארק בערך אקוי-פוטנציאלי של מסת האדמה. הקבלן יחבר את ציוד מיזוג האוויר ,מערך תעלות מיזוג האוויר וצנרת באמצעות מוליכי הארקה אל פס השוואת פוטנציאלים של המבנה. המוליכים חייבים להיות רציפים .הקשר בין קטעי תעלות פח ו/או צינורות שבהם מותקנים מחברים גמישים והקשר בין תעלות וצנרת אל ציוד המותקן על גבי בולמי רעידות יבוצע באמצעות מוליכי נחושת ,נעלי כבל וגישור מתאים -כך שתהיה רציפות גלוונית בין כל חלקי המתכת וכל פוטנציאל אלקטרוסטטי שעלול להיווצר יוארק. כל מוליך הארקה שיחובר אל פס השוואת פוטנציאלים יצויד בתווית מ P.V.C-עם חריטה שתציין את האלמנט אותו הוא מאריק. מערכת ההארקות תהיה מושלמת ותענה על דרישות חוק החשמל ,עדכון אחרון תקנות החשמל )הארקות יסוד(. חתימת המציע ___________________ : 128 15.08.9הזנת חרום ע"י גנרטור ההזנה החשמלית למפוחי יט"א ומפוח יניקה ממנדף תהייה מגובה בזרם גנרטור כדי להמשיך ולספק את תנאי הניקיון והלחץ הסטטי לחדר. 15.08.10הכנות להפעלת DDC הקבלן יספק ויתקין את הלוחות עם כל המרכיבים הדרושים להפעלת הציוד ע"י מערכת פיקוד . DDC 15.08.11כיבוי אש אוטומטי בלוחות שהספקם מעל 63אמפר ,יתקין הקבלן מערכת גילוי אש ובלוחות שהספקם מעל 100אמפר יתקין הקבלן מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית בגז "ידידותי לסביבה". בשאר הלוחות תיעשה הכנה לנ"ל בלבד .מערכות הגילוי והכיבוי יעשו על פי סטנדרט האוניברסיטה והבניין ,הציוד יהיה מאותה התוצרת הקיימת בבניין וכפי שיורה המפקח. 15.08.12הגנה בפני אש על כבלים. הכבלים בתוך המבנה יהיו חסיני אש. חומרי הבידוד יהיו בלתי דליקים כנדרש לפי חוק החשמל סווג .V.4.4 15.09 פיקוד ובקרה 15.09.01מערכת מידע ,שליטה ובקרה DDC .1כללי מערכת הפיקוד והבקרה תבוסס על מערכת מידע שליטה ובקרה מרכזית ממוחשבת. על קבלן מיזוג האוויר לבצע את עבודות הבקרה באמצעות קבלן משנה שייקבע על ידי האוניברסיטה, וזאת כדי לשמור על אחידות ציוד הבקרה. כל החומרה והתוכנה יבוצעו באמצעות ובאחריות קבלן משנה ,שהוא קבלן הבקרה. קבלן הבקרה ייתן בגמר העבודה -תעודת אחריות המצהירה שכל האלמנטים לרבות חיווט ,בקרים, מחשבים וכל שאר חלקי המערכת בוצעו בהתאם לתקנים ולדרישות המפרט של מערכת הבקרה. קבלן מיזוג האוויר יבצע בין שאר עבודותיו גם בדיקת סימולצית הפעלה מלאה של המערכת על כל מרכיביה -לפני ההתקנה בשטח ,בהשתתפות ספק ציוד הבקרה ובנוכחות צוות האחזקה של האוניברסיטה והמתכנן. הנ"ל כלול במחירי העבודה. המערכת תכלול בין השאר: התחברות למרכז שליטה קיים בקרים ציוד קצה קוי תקשורת וכבלי פיקוד יעוד המערכת לאפשר הפעלות לאפשר וויסותים לאפשר אינדיקציות עבודת הקבלן על הקבלן במסגרת עבודתו לספק את כל חלקי המערכת ,להתקין את כל הציוד וחלקי המערכות, להפעילן ולאזנן בהתאם לתכניות ולמפרט הטכני על מנת למסרן כשהן פועלות באופן תקין וסדיר, לשביעות רצונו של המפקח. תכניות המכרז אינן תכניות ביצוע. הקבלן יבצע את המערכת אך ורק על פי תכניות ייצור ותכניות ביצוע שיוכנו על ידו ויאושרו על ידי המזמין והמהנדס. .2מערכת מידע ,שליטה ובקרה מרכזית 2.1הקבלן יספק ויתקין מערכת מידע ,שליטה ובקרה מרכזית ממוחשבת ,לניטור ,בקרה ושליטה על מערכות מזוג האוויר והאוורור של הבנין. חתימת המציע ___________________ : 129 2.2מערכת המידע והשליטה המרכזית תתבסס על בקרים מתוכנתים ממוחשבים שיחוברו באמצעות קו תקשורת אל מרכז שליטה ממוחשב .עמדת השליטה תותקן במשרד אחראי מזוג האוויר. 2.3בכל לוח חשמל למזוג אוויר בבנין יבצע הקבלן התחברות אל תחנות קצה שיחוברו למערכת המידע והשליטה המרכזית ,כפי שיפורט להלן .עבור חיבור לתחנות הקצה של מערכת המידע והשליטה המרכזית יהיה בכל לוח פס מהדקים מיוחד .כל ההכנות בלוחות ,לרבות ממסרים ,מפסקים ,חיווט פנימי ופסי מהדקים יהיו כלולים במחירי העבודה והציוד בהתאמה ולא תשולם בעבורם תוספת כל שהיא ,קבלן מיזוג האוויר וקבלן הבקרה יהיו אחראים שהבקרים יותקנו במקומות בהם אין השפעה והפרעות אלקטרומגנטיות לפעולת המערכת. .3סוגי ציוד הבקרה על הקבלן לקחת בחשבון שבמידה ותועלה דרישה שכל הציוד שהוא מספק עבור מזוג האוויר צריך להשתלב במערכת הכללית כולל הספקת מתאמי תקשורת כך שבסוף העבודה ,תהיה אפשרות הפעלה משולבת של מערכת בקרת מזוג אוויר בקרת חשמל ובקרת גלוי עשן בבית באוניברסיטה הוא יידרש לענות על האתגר הזה. הקבלן יגיש לאישור את רשימת פריטי מערכת הבקרה לפני ההזמנה וסכימת הפעלה הכוללת נתונים מושלמים על סוג המכשירים ,גודל ,אופן ההתקנה ,אופן הפעולה וכל אינפורמציה שייכת אחרת .הקבלן ישתמש בציוד כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה ,וידאג לאחידות גם בסוג ציוד הקצה .רשימת הציוד הנ"ל תוגש לאישור מוקדם לפני תחילת העבודה. מחיר מערכת המידע והשליטה כולל את כל רכיבי החומרה ואת כל התוכנות ועבודות ההכנות הדרושים לפעולתה התקינה של המערכת .מחיר המערכת כולל את הכנת כל טבלאות המצב ושינוי הפרמטרים הדרושים ,ואת הכנת כל התמונות הגרפיות הדרושות. על קבלן מזוג האוויר לקחת קבלן בקרה מאושר ע"י מנהל הפרויקט כקבלן משנה עבור ביצוע עבודות הבקרה למזוג אוויר לפי מפרט זה. .4תאור האותות שיחוברו אל מערכת המידע והשליטה המרכזית מפורט בתכניות ההנחיה DDC המצורפות למכרז. .5בקרים ממוחשבים כל האותות הנ"ל יחוברו ע"י הקבלן לתחנות קצה ממוחשבות של מערכת המידע והשליטה המרכזית. תחנות הקצה יותקנו בלוחות בקרים שיותקנו בצמוד ללוחות מזוג האוויר. הלוחות יהיו מפח עם חלון שקוף .כל תחנת קצה תכלול בקר/ים מתוכנת/ים ממוחשב/ים שבהם ישולבו כרטיסי כניסה ויציאה I/Oכניסות ויציאות דיגיטליות דיסקרטיות ואנלוגיות בהתאמה. הבקרים הממוחשבים יהיו מתוצרת UNIPOINTיישומי בקרה ישראל. כל בקר יהיה עצמאי STAND ALONEויכלול בין היתר שעון פנימי ,גיבוי סוללה לתוכנה ויהיה בעל כושר פעולה עצמאי ללא תלות במחשב המרכזי .הבקרים וכרטיסי הכניסה והיציאה שיותקנו ,יכללו רזרבה לחיבור אותות נוספים כניסות ויציאות בכמות של 30%מעבר לאותות שיחוברו הלכה למעשה. .6מרכז שליטה ממוחשב כל תחנות הקצה של מערכת המידע והשליטה המרכזית יחוברו באמצעות קו תקשורת אל מרכז השליטה הממוחשב הקיים במשרד אחראי מזוג האוויר. .7טבלאות המצב יכללו בין היתר את הטבלאות הבאות מפוח היניקה מהמנדףמערכת אספקת מים מקורריםמערכת מי קירור תהליכייםיחידת הטיפול באוויר ומכלול החדר,טמפ' האוויר באזורים .כמות התמונות תהיה בהתאם למספר היחידות האזורים ומספר חדרי המכונות וציודם. .8תצוגה גרפית המערכת תאפשר הצגת המערכת ומרכיביה השונים בצורה גרפית בצבעים וברזולוציה גבוהה. חתימת המציע ___________________ : 130 .9להלן תאור הדרישות המינימליות הנדרשות מהבקרים א .ביזור ועצמאות בקרי ה DDC - לכל בקר DDCנדרשת יכולת עבודה עצמאית ללא תלות במרכז הבקרה ו/או בבקר מרכזי ו/או בספק מתח מרכזי .בכל בקר יהיה שעון פנימי וסוללת גיבוי לשעון ,ותצוגת .LCD תכנת הבקרה תגובה על גבי EPROMלמניעת מחיקת התכנה במקרה והסוללה נחלשת או מושפעת על ידי רעשים חשמליים או מגנטיים. ב .תאימות לציוד פיקוד סטנדרדי בקר ה -DDCהמוצע חייב להיות תואם לחיבור אביזרי פיקוד מזוג אוויר ומבנה סטנדרדיים כגון: מנועי ברזים ותריסים 0-10 V DC, 24 V AC רגשי טמפרטורה ניקל .1000 רגשי טמפרטורה PT - 100עם טרנסמיטר בדיוק .1/3 DIN רגשי זרם אקטיביים 4-20 MA רגשי מתח אקטיביים 0-12 VDC רגשי לחות יחסית אקטיביים VDC 0-10או 4-20 MA ממסרי פיקוד VDC 0-10או VDC 0-24 מגעים יבשים. כניסות פולסים בקצב של 60פולסים בשניה 60 HZ יציאות אנלוגיות .0 - 10 VDC משני תדר דנפוס סדרה - 6000עם בידוד לרעשים אלקטרוניים. ג .תקשורת בתקן תעשיתי המערכת תכלול חיבור 485RSעבור תקשורת לטווח מינימלי של 1000מטר בין מרכז הבקרה לבקר כלשהו ללא צורך בהוספת מתאמי תקשורת ,מודמים וכד' .לא תשולם תוספת עבור ציוד שידרש לצורך התקשורת מעבר לרשום בכתב הכמויות. כבל התקשורת יהיה מזוג חוטים מסוכך כדוגמת BELDEN - 9841לפחות ,לפי תקן מאושר. כבל התקשורת יותקן על פי הנחיות ספק ציוד הבקרה ויבדק בגמר ההתקנה. קבלן המשנה לבקרה אחראי להתקנה נכונה של הכבל וייתן אישור לתקינותה ,על הקבלן לקחת בחשבון את המרחקים מהבניין ועד למרכז השירותים הקמפוסי. ד .תצוגה מקומית נדרש שהבקר המוצע יכלול תצוגה מקומית - LCDואפשרות להתחברות עם לוח מקשים שיאפשרו לאיש האחזקה הנמצא ליד הבקר לדעת מה מופעל ,להפעיל ולשנות .SP ה .תקשורת בין בקרים נדרש שהבקרים המוצעים יאפשרו העברת נתונים בין הבקרים בתקשורת. ו .מתקן הבקר מתקן הבקר צריך לאפשר החלפת הבקר במידת הצורך בצורה קלה ופשוטה. ז .תכנות הבקר נדרש שהבקר המוצע יכלול אפשרות לתכנות ממרכז הבקרה )תואם (PCבצורה ידידותית בעזרת עכבר. 15.09.02 ציוד בקרה א .חוגי בקרה חוגי הבקרה יהיו פרופורציוניים )" ("Pאינטגרליים )" ("Iדיפרנציאליים )” (“PIDהם יהיו עם אפשרות לכוון של כל המשתנים של החוג. ציוד מערכת הבקרה שיותקן יהיה מסוג המאושר מראש על ידי האוניברסיטה. חתימת המציע ___________________ : 131 ב .ציוד הקצה יהיה כדלהלן: רגשים ומפעילים הרגשים יהיו מותאמים לפעולה עם מערכת הבקרה DDCהנדרשת ניתנים לכיול ובעלי דיוק כנדרש. מכסה הרגש יהיה בד"כ סגור כך שלא תהיה אפשרות של טפול במכשירים ע"י אנשים שאינם מוסמכים לכך. הדרישות המפורטות להלן מגדירות כעקרון את ציוד הקצה אשר חייב להיות תואם למקובל האוניברסיטה ומאושר ע"י אחראי האחזקה. כל הרגשים יוזנו על ידי ספקי 24 V DCבהספק מתאים .מחיר הספקים יהיה כלול במחיר העבודה של מערכת הבקרה . רגשי טמפרטורה ולחות רגשי טמפרטורה ולחות עבור מדידה בחדרים ו/או בתעלות יהיו מתוצרת רוטרוניקס – כמשווק על ידי קונטרוטק דגם היתן לכיול Hygro Flex 5 סיגנל יציאה חשמלי של המגבירים יהיה .4 ÷ 20 MA הרגשים יזוודו בקופסה פלסטית מתאימה. דיוק הלחות היחסית הינו של 0.8אחוז. דיוק הטמ"פ – 0.11מ"צ. רגשי לחץ סטטי רגשי לחץ הפרשי למדידת הלחץ ביחידות ,בחדרים ו/או בתעלות יהיו רגש/טרנסמיטר לחץ סטטי כדוגמת מיקטרון בהתאם לערך המבוקר עם דיוק 3Pa+בנקודת הויסות או מכלול -חברת פן גונסון דגם .P - 33 מדי ספיקת מים מדי ספיקת מים להתקנה בצנרת יהיו כדוגמת תוצרת דנפוס דגם - MAGמד ספיקה מגנטי לפעולה עם משדר לחץ דיפרנציאלי לאות יציאה אנלוגי 4-20 MAכולל כל החיבורים .או מד ספיקה מטיפוס צינור פיטו -תוצרת אנובר או MIDWESTסדרה 300עם מתמר ,SMAR - LD301סיגנל אנלוגי 4÷20 MAעם תצוגה מקומית. משני מהירות יהיו כדוגמת תוצרת דנפוס סדרה 6000 משני מהירות יכללו משנקים להשתקת רעשי RFIומסננים נגד רעשים אלקטרוניים ,עם עמידה בסטנדרטים כפי שמפורט בסעיף "משני תדר" -פרק 15.08.4ציוד החשמל. מנועי תריסים מנועי תריסים יהיו מתוצרת סימנס הכוללים: הפעלה על ידי מתח24 VDC פיקוד על ידי מתח0-10 VDC . מיקום מצב מכני של התריס positionerעל ידי מתח יציאה 0-10 VDC הספק המנועים בהתאם לתריס המפוקד. מומנט המנועים יחושב בכל מקרה לפי שטח התריס והלחץ עליו .על הקבלן לבדוק היטב בתכניות ולוודא התאמת כל מנוע לתריס אותו הוא מפעיל בהתאם ללחצי הסגירה והפתיחה שסתומים אוטומטיים למים קרים שסתומי פקוד למים קרים יהיו מתוצרת סימנס וכוללים: הפעלה על ידי מתח . 24 VDC פיקוד על ידי מתח .0-10 VDC מיקום מצב מכני של השסתום על ידי מתח יציאה 0-10 VDCבחיווי חוזר אנלוגי. הספק המנועים בהתאם לשסתום המפוקד. השסתומים האוטומטיים יהיו מותאמים לפעולה עם מערכת ויסות המתאימה .גוף השסתום יהיה עם חבורי הברגה או אוגנים כנדרש. חתימת המציע ___________________ : 132 הגוף והאטמים יהיו ללחץ עבודה של. 125 PSIG השסתומים צריכים להתאים לפעולה בהפרש לחצים של 60 PSIGלפחות. שסתומים בקוטר " 6ומעלה יכולים להיות גם מתוצרת WITTLERעם מנוע חשמלי WSEללחץ - -16 .PN מפסקי הפעלה ופיקוד מפסקי ההפעלה והפיקוד יהיו סיבוביים תלת מצביים בעלי 2קומות ,לחיגורי הפעלה וחיווט חוזר. מחירי ציוד לאביזרי עזר על הקבלן לכלול בהצעתו ובמחיריו את כל אביזרי העזר אשר אינם מוזכרים מפורשות במפרט ו/או בכתב הכמויות אך הכרחיים לקבלת הפונקציות הנדרשות ממערכת הבקרה. כל האביזרים השייכים למערכת הבקרה המרכזית יותקנו על ידי קבלן הבקרה תוך תאום עם נציגי הלקוח לגבי צורת ההתקנה ומיקומה. ג .התקנת בקרי DDC קבלן הבקרה יתקין את הציוד בצורה מקצועית ע"פ הוראות התקן ויצרן מערכת הבקרה הערות כלליות למתקון אביזרים: ג .1בקרי ה -DDCיותקנו בתוך לוח חשמל עם דלת שקופה ,כך שניתן יהיה לראות את צג הבקר דרך הדלת השקופה. בקרים הדורשים התקנה במרחק ביטחון מאלמנטי הכוח של לוחות החשמל ,יותקנו אך ורק בלוח נפרד ובמרחק כפי שיידרש לפי סוג ציוד הכוח שבסביבה. ג .2רגשי טמפרטורת מים יותקנו בתוך תרמילים מתאימים ,בתוך התרמיל יוכנס גריז סיליקוני מתאים אשר ימנע תופעות של התעבות מים בתוך תרמיל. ג .3כל הרגשים ,בקרים ,מתמרים ושאר אביזרי המערכת יותקנו במקומות מתאימים לאופי פעולתם תוך תאום ואישור מראש של נציגי הלקוח ובהתאם להוראות היצרן. ההתקנה תאפשר תחזוקה וכיול נוחים. 15.09.03פיקוד ,בקרה והפעלה כללי הקבלן יספק וירכיב מערכות בקרה אוטומטיות וידניות מושלמות בהתאם למתואר בתכניות ולהלן. ההפעלות והנעילות יהיו חשמליות. מערכת הבקרה תהיה מסוג (DDC) Direct Digital Controlתוצרת חברת יישומי בקרה -סטנדרט הבניין/הקמפוס. כל רגש יהיה מסוג הניתן לכיול. כל רכיבי מערכת הבקרה בכל חוגי הבקרה כל אחד בנפרד וכולם כמכלול יוכלו לפעול באופיין הדרוש ובדיוק הנדרש עפ"י המפרט והתכניות. לכל המנועים והאלמנטים החשמליים יהיו מתגי פיקוד תלת-מצבים אוטו-מופסק-יד. מצב יד ישמש בעיקר להפעלות ניסוי ולמטרות אחזקה וטיפולים ,בדרך כלל המתגים יהיו במצב אוטומטי שבו האלמנטים יופעלו לפי סדר מסוים בהתאם לפעולתה של מערכת הבקרה .חלק מהמתגים יהיו בחזית הלוח וחלקם בתוך הלוח כפי שנראה בתכניות. כל המנועים והאלמנטים השונים יכללו אינדיקציות לפעולה ותקלה בלוח החשמל והבקרה המקומי ובמערכת הבקרה המרכזית. המנועים והאלמנטים יופעלו מהלוחות המתאימים וממרכז הבקרה כפי שנראה בתכניות החד קוויות. למנועים מרוחקים מהלוח יהיו מנתקי כח לידם ,מנתקי הכח תחת כיפת השמים יהיו מוגנים, משורינים ,אטומים והכניסות אליהם -תמיד מלמטה. חתימת המציע ___________________ : 133 לוחות החשמל יוזנו ע"י אחרים ויכללו את פונקציות הפיקוד ,הבקרה והתפעול. בכל לוח חשמל יכין הקבלן כניסות ויציאות של נקודות בקרה הקשורות לפיקוד המערכת השייכת .ציוד הבקרה ויחידות ה CPU -יהיו בתא נפרד מציוד הכוח. כל גיד ימוספר כנדרש לצרכי ביצוע ההתחברות לכבלי התקשורת. חלק מהלוחות יהיו קשורים בקשרי פיקוד בינם לבין עצמם ועם מרכז הבקרה ,כפי שהדבר מתבקש מסעיף זה ומהתכניות ,ראה להלן ובסכמות הבקרה של מערכות מיזוג האוויר .יש לכלול את מחיר החיבורים הללו במחירי מערכות הבקרה. בכל לוח תהיה אפשרות לעקיפת הבקרה ע"י העברת מתג מתאים שיקבע בתוך הלוח למצב שליטה ידנית. 15.09.02תפעול ובקרת מערכות האוויר 15.09.21פיקוד ובקרה על יחידת מיזוג אוויר לחדר הנקי א .היחידה תופעל מלוח מיזוג האוויר ידנית או אוטומטית ממערכת הבקרה המרכזית .רגש טמפרטורה ולחות יחסית משולב שיותקן בחדר יפקד באמצעות הבקרה המרכזית על שסתום ויסות למים קרים ועל פעולת המחממים החשמליים ביחידה. בתעלת האספקה יותקן רגש טמ"פ אשר יפקד על פעולת ברז הפיקוד של הקרים והחימום החשמלי הראשי ביחידת הטיפול באוויר. ביציאה מנחשון הקרור יהיה שסתום ויסות דו דרכי בעל אופין פעולה רצוף .בדרישת קרור ,לאמור טמפרטורת האוויר בחדר גבוהה מהערך הרצוי -שניתן לכיוון, יפתח השסתום לכוון הנחשון פרופורציונלי לדרישת הקרור. בירידת הטמפרטורה יסגר השסתום לכוון הנחשון כנ"ל .בדרישת חימום ,לאמור ירידת טמפרטורת האוויר מהערך הרצוי ,יופעלו גופי החימום החשמליים ביחידה באופן פרופורציונאלי באמצעות משנה זרם בהתאם לדרישת החמום. בין סגירת שסתום המים המקוררים לבין הפעלת גופי החימום יהיה תחום מת )ניתן לכוון( של כ .1.50 C -פעולת גופי החימום תותנה בפעולת מפוח היחידה ובזרימת אוויר בכניסה למפוח היחידה .גופי החמום יוגנו על ידי תרמוסטט מגן טמפרטורה גבוהה עם הפעלה חוזרת ידנית ופרשוסטט. שמירת הטמ"פ תהייה על סמך SPצף של אוויר האספקה אשר ישתנה בהתאם לדרישה בחדרים. בחדרים – סה"כ ישנם – 2יותקן רגש טמ"פ ולחות יחסית משולב אשר יפקד על המחממם המשני החשמלי של כל חדר לתיקון הטמ"פ. ב .רגש לחות יחסית בחדר יפעיל במידת הצורך את הייבוש באמצעות שסתום מים מקוררים ב – OVERRIDEעל דרישת הקירור או את המרטיב באופן פרופורציונאלי. אם כתוצאה מייבוש האוויר על ידי קירור תרד הטמ"פ בחדר יופעל מחמם משני חשמלי באופן פרופורציונאלי לחימום חוזר. ג .מפוח היחידה יופעל על ידי משנה תדר וישמור על לחץ סטטי בתעלת אוויר אספקה. ד .בחדר יותקנו גם יחידות ,FFUהפיקוד שלהן יהיה מלוח מקומי. ה .אינדיקציה מרחוק אינדיקציה על הטמפרטורה והלחצים תוצג במערכת הבקרה המרכזית DDCוגם בלוח תצוגה מקומי בחדר. 15.09.22פיקוד ובקרה על מפוח יניקת מנדף מפוח יניקת מנדף יופעל מלוח החשמל של היחידה או מלוחית ההפעלה מרחוק .ההפעלה תהיה ידנית או אוטומטית מהבקרה המרכזית. אינדיקציות לפעילותו יהיו כמו ביחידות המיזוג של החדר. חתימת המציע ___________________ : 134 המפוח יופעל על ידי משנה תדר לפי בקר TSIשיותקן במנדף. 15.09.28תפעול המערכות בזמן התראת עשן ואש א .ציוד מיזוג האוויר יחובר למערכת גילוי האש של הבנין. ממסרים בלוחות המיזוג יאפשרו השבתת פעולת ציוד המיזוג עם קבלת אות ממערכת הגילוי. הפסקת המערכות של החדר הנקי תעשה ע"י קבלת התראה מגלאי החדר הנקי בלבד. הפסקת המערכות של שאר האזורים תיעשה ע"י קבלת אות התראה מהגלאי האזורי. בעת קבלת סיגנל ממרכזת גילוי אש תופסק פעולת יחידות מיזוג האוויר ויסגרו מדפי השייכים. האש ב .מפוח יניקת המנדף ימשיך ויפעל. 15.09.29פעולה במצב גנרטור א .המעבר למצב גנרטור יהיה אוטומטי ,במצב זה ימשיך לפעול רק חלקו של הציוד המחובר לזרם חיוני כמפורט בתכנית החשמל. ב .יחידות המיזוג והמפוחים של החדר הנקי יחוברו לזרם חירום בכל מקרה ותובטח להן הזרמת מים מקוררים מצ'ילר גיבוי מקומי המופעל בזרם חיוני. 15.09.40משטר לחצים הלחץ הסטטי בחדר הנקי יכוון ידנית. 15.09.50מי קירור תהליכיים מים מקוררים קמפוסיים יגיעו למחליף חום פלטות מבודד. בצד המים יותקן ברז פיקוד דו דרכי אשר יפוקד בהתאם לקריאת רגש טמ"פ מי אספקה. מהצד ה"חם" של מחליף החום יסוחררו מים מקוררים בלחץ 4.5בר אספקה ובטמ"פ של 18מ"צ. שמירת לחץ מי האספקה תעשה באמצעות משנה מהירות של המשאבה התורנית למערכת זו .במידה והמשאבה בתדר עבודה מינימלי והלחץ גבוה מהנדרש יפתק בהדרגה ברז מפוקד בבייפס של המכשור לפריקת הלחץ העודף. חתימת המציע ___________________ : 135 מסמך ג' 3 - אופני מדידה ותשלום למערכות מיזוג אוויר תנאי החוזה .1 מחירי היחידה רואים אותם ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי תנאי החוזה על כל פרטיהם. לא יוכרו שום תביעות מאי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו. הקבלן לא יבצע עבודות שאין להן כיסוי תקציבי בכמויות ,ללא אישור מראש של הפיקוח והיועץ. גם סעיפים המופיעים במפרט ,יבוצעו רק לפס ההיקף המופיע בכמויות. כל חריגה מהכמויות תבוצע רק לאחר אישור הפיקוח והיועץ. מחירי היחידה של סעיפי כתב הכמויות רואים אותם ככוללים את: .2 2.1.הציוד וכל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בה( והפחת שלהם. .2.2כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה כולל נקיון יומי של האתר ,פינוי פסולת שבועי לאתר מורשה מטעם הרשות ושמירה באתר מחוץ לשעות העבודה. 2.3.שימוש בכלי עבודה ,מכשירים ,מכונות ,פיגומים וכדומה. 2.4.הובלת כל החומרים ,כלי העבודה וכו' ,המפורטים בסעיפים 2.2 ,2.1לעיל ובכלל זה העמסתם, הובלתם ופריקתם. 2.5.אחסנת הציוד ,החומרים ,הכלים והמכונות וכו' ושמירת העבודות שבוצעו. .2.6מסים סוציאליים ,כל הוצאות ביטוח לרבות ביטוח צד ג' וכדומה. 2.7.היטלים ממשלתיים כגון :מס קניה ,מכס וכדומה. 2.8.הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות( ובכלל זה הוצאותיו המקריות. .2.9ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא ,אשר תנאי החוזה מחייבים אותם והכרוכות בביצוע העבודה בשלמותה ובמובנה המלא. 2.10.רווח הקבלן. תוקף המחירים .3 מחירי היחידות של כתב הכמויות רואים אותם כמתייחסים לפריטים בכל המקרים ובכל התנאים בין אם העבודה נעשית ברציפות ו/או בשלבים ,באורכים ניכרים ו/או בקטעים קצרים ,בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות. כמויות .4 הכמויות של תעלות אוויר ואביזרים ניתנו בכתב הכמויות באומדן ,ותקבענה סופית על פי המדידה בגמר העבודה. מדידה ומחירים .5 .5.1אופני המדידה יהיו בהתאם לאופני המדידה המיוחדים של המפרט הכללי למתקני מיזוג אוויר )פרק 15משנת (1989בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הביטחון ,משרד העבודה ומשרד הבינוי והשיכון -הספר הכחול. 5.2.מערכות החשמל ,הבקרה והאינסטלציה ימדדו כמכלולים שלמים )קומפלט( כמצוין ברשימת הכמויות. .5.3מחירים חריגים מחירים חריגים יקבעו עפ"י אינטרפולציה של מחירים דומים בחוזה .בהעדר מחירים דומים בחוזה יקבעו המחירים עפ"י מחירים דומים במחירון דקל ,ללא כל תוספת מחיר ,ובהעדר מחירים דומים במחירון הנ"ל ,עפ"י ניתוח מחיר כמפורט בסעיף המתאים בחוזה. 5.4עבודות רג'י מחירי שעת העבודה בעבודות רג'י כוללים את כל הוצאות הקבלן הידועות והמקריות כגון :שכר עבודה ,תנאים סוציאליים במלואם ,הסעת עובדים ,הוצאות ניהול ,שימוש בכלי עבודה ורווח הקבלן. עבודות רג'י תבוצענה רק לאחר מתן הוראה בכתב ומראש על ידי המהנדס. מתלים לצנרת בכל הקוטרים ותעלות כולל כל מרכיביהם כלולים במחיר התעלות והצנרת. .6 אוגנים לצנרת כלולים במחיר הצנרת. .7 מדידת נקודות בקרה .8 התשלום עבור מערכת הבקרה יעשה כתשלום קומפלט עבור כל המערכת. קבלן הבקרה .9 קבלן הבקרה יעבוד כקבלן משנה של קבלן מזוג האוויר ויקבל התשלום מקבלן מזוג האוויר. חתימת המציע ___________________ : 136 דף נתוני ציוד מס' 2839-06 – EST - 20/ 1 המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני פרויקט :מעבדת יוג'ין משאבות סימול: PCWP-1,2 תיאור: משאבת סחרור מי קירור טיפוס: רב דרגתית עשויה פלב"מ 316L כדוגמת תוצרת :גרונדפוס CR-16-60 מקום התקנה :מרתף ספיקה60 GPM : עומד סטטי: 7בר זורם: מים קרים קוטרים: נצילות מינימום77.5% : הספק המנוע 7.5 :כ"ס סיבובים 1460 :סל"ד אטם: מכני חתימת המציע ___________________ : 137 דף נתוני ציוד מס' 2939-06- EDS - 22/1 המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני פרויקט :אוניברסיטת בן גוריון – בניין המחלקה לפיזיקה -מעבדת יוג'ין מפוחים סימול: XF תיאור: טיפוס: מפוח יניקה ממנדף צנטריפוגלי ,כפות נטויות לאחור כדוגמת תוצרת :שבח SAF 450 מקום התקנה :גג 3 ספיקה: 2,000 m /hבסבובים מלאים עומד סטטי: 800 Pa סל"ד המנוע1450 : רצועות תמסורת: סל"ד הספק המנוע: 2 HP סוג המנוע: TEFC-IP55 חיבורים: 3PH ; 400V ; 50HZ מבדדי רעידות :גומי לגזירה – MASON ND הערות: .1פעמון הכניסה מנחושת למניעת ניצוצות במקרה של מגע עם המאיץ. .2 יש לקרוא דף זה יחד עם המפרט הטכני והתכניות. חתימת המציע ___________________ : 138 דף נתוני ציוד מס' 2839-06 -EDS – 23 המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני פרויקט :אוניברסיטת בן גוריון – בניין המחלקה לפיזיקה -מעבדת יוג'ין יחידת טיפול באוויר סימולAHU - 01 : תיאור :יחידת טיפול באוויר הארץ כדוגמת תוצרת: ספיקה כללית: ספיקת אוויר חיצוני: מס' איזורים1 : 20,000 m3/h 3,000 m3/h נחשון קרור במים: תנאי כניסת אוויר: )20°C wb (68 °F WB )(84.2°F DB 29°Cdb תנאי יציאת אוויר: )11°C b (52°F WB )(53.6°F DB 12.0°Cdb תפוקה כוללת: Btu/h תפוקה מוחשית: נחשון מסוג: ספיקת מים: 557,300 Btu/h שטח פנים 29 ft2 391,600 10 F/IN 6+4 Rows 5/8" OD 138 GPMטמפ .כניסה 7°C (44.6 °F) :טמפ .יציאה11.44°C (52.6 °F) : נחשון חימום חשמלי: יציאה )20°C (68 °F טמפ' כניסת אוויר: כניסה )16°C (60.8 °F תפוקה: 30קוו"ט מופעל על ידי משנה זרם מסננים נצילות12% : שטח פנים32 ft² : דרגה I כדוגמת סוג :ארמגלס AAF דרגה – IIכדוגמת סוגAAF : נצילות30%-45% : שטח פנים32 ft² : דרגה – IIIכדוגמת סוגLUWA FP – 95 : נצילות95% : שטח פנים32 ft² : חתימת המציע ___________________ : 139 המשך -דף נתוני ציוד מס' 2839-02 -EDS – 23 מפוח: 3 ספיקה 20,000 m /h :מפל לחץ סטטי1,500Pa : כדוגמת תוצרת :שבח DAF 710 מהירות סבוב המפוח: 1,500 rpm הספק על הציר15.4 BHP : מנוע: נצילות מינ'70% : סיבובי מנוע1,500 rpm : הנע :רצועות 3 PH ; 50 Hz ; 400 V ; TEFC ; IP – 55 הספק20 HP : התנעהVSD : הערות: עבור מפוח צנטריפוגלי יש להתקין מול פתח הסניקה -פתח הסניקה פח מחורר לחלוקה שווה של זרימת האוויר על פני האלמנטים השונים ביחידה. היחידה תהיה מותאמת להתקנה חיצונית ותצוייד בגגון מכלול המפוח יותקן על בסיס אינרציה חתימת המציע ___________________ : 140 דף נתוני ציוד מס' 2839-06 -EST-24 / 1 המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני פרויקט :אוניברסיטת בן גוריון – בניין המחלקה לפיזיקה -מעבדת יוג'ין מחליפי חום סימול: HEX-1 תיאור :מחליף חום במערכת 18°C טיפוס: פלטות מבודד כדוגמת תוצרת: קרשין -שלו מקום התקנה: מרתף תפוקה: 50קוו"ט מעגל ראשוני: הזורם :מים קרים טמפרטורות: בכניסה7.0°C : ספיקה: 43 gpm מפל לחץ מירבי: 5מ' מים ביציאה10.4 °C : מקדם זיהום )יח' בריטיות(0.00025 : מעגל משני: הזורם :מי תהליך טמפרטורות: בכניסה 21.16°C :ביציאה18 °C : ספיקה: 60 gpm מפל לחץ מירבי: 5מ' מים מקדם זיהום )יח' בריטיות(0.00025 : חומר פלטות: פלב"מ 316 לחץ עבודה לתכנון 7אטמ' לחץ בדיקה: 21אטמ' אטמים : גומי ניטרילי הערות: • מחליף החום יהיה מבודד. חתימת המציע ___________________ : 141 אוניברסיטת בן -גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך ג'3 רשימת תוכניות חתימת המציע ___________________ : 142 רשימת תוכניות להלן רשימת התכניות המתייחסות לחוזה /מכרז זה: אדריכלות: קונסטרוקציה: שם תוכנית מס' גיליון 5570-C-001 5570-C-002 5570-C-003 תכנית פרט כלונס חתך 1-1 סטטוס קנ''מ ת .עדכון ת .יצירה מ. אחרונה למכרז 1:50 19/05/14 2.12.14 0 למכרז 1:20 19/05/14 2.12.14 0 למכרז 1:20 19/05/14 2.12.14 0 תוספת פודסטים 5570-C-004בחדר מדרגות קיים פלטת ביסוס 5570-C-005צילרים למכרז 1:25 19/05/14 2.12.14 0 למכרז 1:20 30/07/14 2.12.14 0 פלטת ביסוס 5570-C-006יט"א למכרז 1:20 30/07/14 2.12.14 0 קובץ 5570-C001.dwg 5570-C001.dwg 5570-C001.dwg 5570-C004.dwg 5570-C005.dwg 5570-C005.dwg חשמל ומנ"מ: מס' גיליון 1 2 3 שם התכנית מעבדת יוג'ין פרומקר לוחות חשמל סכמה תאריך יצירה 10.02.13 18.05.14 18.05.14 תאריך עדכון 27.05.14 27.05.14 27.05.14 מס' עדכון 03 01 01 סטטוס מס' קובץ למכרז למכרז למכרז 810-14-1 810-14-2 810-14-3 חתימת המציע ___________________ : 143 מ.א: מס' גיליון שם התכנית מעבדת יוג'ין פרומקר – תכנית 1מ.א מעבדת יוג'ין פרומקר – סכמת מי 2קירור תהליכים תאריך יצירה תאריך עדכון מס' עדכון סטטוס מס' קובץ 17.4.14 2.12.14 03 למכרז 21.8.14 21.8.14 P0 לעיון 02839-02001 0283902-002 תברואה כיבוי אש וגזים: מס' גיליון שם התכנית מעבדת יוג'ין פרומקר – מים ביוב 1וגזים תאריך יצירה 7.10.14 תאריך עדכון מס' עדכון 7.10.14 02 סטטוס מס' קובץ למכרז 2308-020 וכן כל תכניות אשר תתווספנה ,במידה ותתווספנה לצורך השלמה או הסברה ו/או לצורך שנויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו. התוכניות המופיעות ברשימה לעיל יחולקו לקבלנים ביום הסיור. חתימת המציע ___________________ : 144 אוניברסיטת בן -גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך ד' כתב כמויות חתימת המציע ___________________ : 145 על המציע למלא את הצעתו בכתב הכמויות באופן ממוחשב על גבי הדיסק ,כמפורט בסעיף 9 להוראות הכלליות חתימת המציע ___________________ : 146 חתימת המציע ___________________ : 147 חתימת המציע ___________________ : 148 חתימת המציע ___________________ : 149 חתימת המציע ___________________ : 150 חתימת המציע ___________________ : 151 חתימת המציע ___________________ : 152 חתימת המציע ___________________ : 153 חתימת המציע ___________________ : 154 חתימת המציע ___________________ : 155 חתימת המציע ___________________ : 156 חתימת המציע ___________________ : 157 חתימת המציע ___________________ : 158 חתימת המציע ___________________ : 159 חתימת המציע ___________________ : 160 חתימת המציע ___________________ : 161 חתימת המציע ___________________ : 162 חתימת המציע ___________________ : 163 חתימת המציע ___________________ : 164 חתימת המציע ___________________ : 165 חתימת המציע ___________________ : 166 חתימת המציע ___________________ : 167 חתימת המציע ___________________ : 168 חתימת המציע ___________________ : 169 חתימת המציע ___________________ : 170 חתימת המציע ___________________ : 171 חתימת המציע ___________________ : 172 חתימת המציע ___________________ : 173 חתימת המציע ___________________ : 174 חתימת המציע ___________________ : 175 חתימת המציע ___________________ : 176 חתימת המציע ___________________ : 177 חתימת המציע ___________________ : 178 חתימת המציע ___________________ : 179 חתימת המציע ___________________ : 180 אוניברסיטת בן -גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך ה' נספח הנחיות בטיחות +הנחיות בטחון חתימת המציע ___________________ : 181 נספח ביטחון -לקבלנים פרטי הקבלן: שם משפחה +פרטי טלפונים: חברה ת.ז. סלולארי פקס תקופת העסקה: מתאריך: שם חברה כתובת חברה עד תאריך: פרויקט התחייבות: .1הנני מתחייב להישמע להוראות עובדי מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן גוריון כל עוד אני נמצא בשטח האוניברסיטה ו/או מבצע עבודה עבורה. הנני מתחייב לנהוג בהתאם לנוהלי הביטחון של האוניברסיטה כפי שיקבע מעת לעת ושיועברו לידיעתי. .2הנני מתחייב להגיע למחלקת הביטחון לקבלת תדריך ביטחון טרום תחילת עבודתי. .3הנני מתחייב להעביר הנחייה זו לכל עובד שלי או מי מטעמי אשר יגיע לשטח האוניברסיטה .הפרה של התחייבות זו על ידי מי מעובדי ו/או מי מטעמי תחשב הפרה של התחייבותי בהתאם לנספח זה. .4הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר ,בשטח מתקני אוניברסיטת בן-גוריון ובפרויקטים הנעשים מטעמה. .5הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית) ,מהרשות הפלסטינית ו/או ממדינות זרות אחרות( ,ללא יידוע מוקדם של לפחות 10ימים מראש למחלקת הביטחון וקבלת אישור בכתב לכך. .6הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית) ,מהרשות הפלסטינית ו/או ממדינות זרות אחרות( ,השוהים בארץ שלא כחוק. .7במידה והעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית ,אני מתחייב כי לכל אחד מהם יהיה היתר עבודה אישי כנדרש בחוק בתוקף ולענף הספציפי בו יועסק. .8לא יינתנו אישורי כניסה לרכבים מהרשות הפלסטינית למתקני אוניברסיטת בן גוריון. חתימת המציע ___________________ : 182 הגבלות .1לא יונפקו אישורי כניסה לרכבים לקמפוס אלא על פי המפורט מטה ,באישור מחלקת הביטחון ובתנאי שיחנו בתוך שטח אתר הבנייה: א .עד ארבעה אישורי כניסה קבועים לניהול הפרויקט. ב .עד ארבעה אישורי כניסה קבועים לקבלן הראשי. ג .יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה. ד .תקופת האישורים הקבועים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי .צורך. .2קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימה על נספח זה. .3רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקת/טעינת ציוד בלבד וזאת לאחר שהוסדר להם אישור כניסה יומי חד פעמי על ידי נציג אגף פיתוח ולוגיסטיקה. .4עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תווית חנייה לחניית מרכז הספורט) ,בהתאם לקבלת אישור האוניברסיטה( תוקף התו לשנה בלבד ,עלות התו תפורסם בתחילת כל שנה וצפויה לשינוי בהתאם להחלטת הנהלת האוניברסיטה. חתימת הקבלן תאריך לשימוש פנימי -העתק של מסמך זה ישלח למחלקת הביטחון בפקס .08-6472911 חתימת המציע ___________________ : 183 אוניברסיטת בן גוריון בנגב 56 הבטיחות על הממונה הקריה החדשה בניין 34חדר 112 טלפון 6461550פקס6472959 : ת.ד 653 .מיקוד 84105באר שבע לכבוד נספח להזמנת עבודה _____________________ _____________________ הוראות בטיחות לקבלני חוץ מבוא: .1דרישות הבטיחות המובאות להלן מחייבות את הקבלן ,עובדיו ואת קבלני המשנה שלו ,וכן את ספקיו המבצעים את העבודה באתר כל עוד העבודה לא נמסרה למזמין לשביעות רצונו. דרישות בטיחות אלו מתיחסות לעובדים ,לשיטות עבודה ודרכי ביצועה, לציוד העבודה ולחומרים ,כולל פסולת. .2דרישות בטיחות הנ"ל הינן בנוסף להוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודות בניה והקבלן יבטיח קיום תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(; עובדי הקבלן ימלאו אחרי הוראות החוקים והתקנות בקפדנות מוחלטת. הקבלן ירשם במשרד העבודה -מחלקת הפיקוח על העבודה כמבצע עבודות בניה. כללי: .3כל העבודות תבוצענה בפיקוחו הישיר של מנהל עבודה מוסמך ע"י משרד הכלכלה. שימצא במקום העבודה במשך כל זמן ביצוע העבודה .אין לבצע כל עבודה ללא קבלת הרשאת עבודה. .4אין להשאיר בגמר יום עבודה סולמות עומדים .הקבלן או ב"כ יבטיח את השכבתם במקום נעול ,או נעילתם בשרשרת ומנעול ,או שיגדר את הגישה אליהם. חתימת המציע ___________________ : 184 .5הקבלן ידאג לאחסנת כל החומרים הרחק ממעברים ולסידורם הבטוח אשר ימנע את התמוטטות ערימותיהם וגידורם למניעת גישה אליהם. אין לנסר לוחות וצינורות אסבסט בשטחי האוניברסיטה! עבודות חפירה: .6הקבלן יתקין גידור מסביב ומעברים מגודרים מעל לתעלות וחפירות בצורה שתמנע נפילה אל תוך התעלה והחפירה. .7הקבלן יציג שלטי אזהרה מתאימים סביב לחפירות וליד מעברים וגידורים. .8הקבלן יבטיח את מניעת התמוטטותן של החפירות ע"י דפון מתאים. הדפון יעשה בכל החפירות שעומקן עולה על 1.20מטר .עשית הדפון הינה חובה מוחלטת. .9הקבלן ינקוט באמצעים מתאימים לתמיכת המבנים שליד החפירות ,באם קיימת לגביהם סכנת התמוטטות. .10מנהל העבודה יבדוק כל בוקר ,לפני התחלת העבודה או הלימודים )מה שקודם( את יציבות החפירות ,הגידורים והמעברים וידאג לתיקון מידי לכל הליקויים שיתגלו .מנהל העבודה יחזור ויבדוק את הנ"ל באם תחול הפסקה בעבודה במשך היום ,מסיבת מזג האוויר. .11באם חלה הפסקה בעבודה תערך בדיקה שבועית )או פחות( למצב החפירות ,ע"י הקבלן .תוצאות הבדיקות והתיקונים שנערכו ירשמו בפנקס העבודה כחוק. עבודות פיצוצים: .12השימוש בחומרי נפץ אסור בהחלט בשעות הלימודים ,או בזמן שעובדי האוניברסיטה המדעיים והטכניים נמצאים במבנים המרוחקים פחות מ -100מ' ממקום הפיצוץ .המועד המדויק לעריכת הפיצוצים יקבע בתאום עם הנהלת המוסד ,ב"כ מחלקת אחזקה ,מח' הבטחון, יח' הבטיחות ודווח על כך ירשם בכתב. .13השימוש בחומרי נפץ יעשה בפיקוחו ובנוכחותו של "הממונה על פיצוצים" שאושר לשם כך ע"י משרד העבודה. .14חומרי נפץ יובאו למקום בארגזים מאושרים ע"י משרד העבודה קרוב לשעת חתימת המציע ___________________ : 185 הפיצוץ ויוחזקו במקום מיוחד ,מרוחק ממעבר בני אדם .הארגזים יהיו נעולים ותחת שמירה מתמדת. .15אין לאחסן כל חומרי נפץ באתר ,יש להביא אליו רק את הכמויות הדרושות לאותו יום עצמו .בתום יום העבודה יועברו עודפי חומרי הנפץ למקום שאושר לשם כך ע"י משרד העבודה. .16הקבלן או ב"כ יבטיח את כיסויים של חורי טעינת חומרי הנפץ כך ,כי ימנעו העפת אבנים בזמן הפיצוץ במידה היכולה לסכן אדם או רכוש. מכונות וציוד מבני אחר .17הקבלן יבטיח גידור מתאים של כל חלק מסוכן של המכונה ,המתקן והכלי. .18הקבלן יבטיח כי לכל כלי טעון בדיקה של בודק מוסמך תהיה תעודה מתאימה בעלת תוקף ,שתוחזק בשטח העבודה. .19הקבלן ימנע העברת כלי הרמה עם זרועות מעל לשטחים בלתי מגודרים דרכם עלולים בני אדם לעבור או להמצא. .20הקבלן ידאג לפירוק כל החוטים נושאי זרם חשמל שבתוך ,מעל ומתחת לשטח העבודה. .21הקבלן יבטיח את נעילתם של הכלים בצורה שתמנע אפשרות הפעלתם ע"י אדם בלתי מוסמך לכך .השארתם אחרי שעות העבודה ובהפסקות במצב אשר אינו עלול לסכן עובדים ועוברים. .22השימוש בעגורנים יעשה רק תחת השגחתו של מנהל עבודה מנוסה ועל ידי מפעילים מנוסים ומאושרים ע"י משרד העבודה. .23הקבלן יבטיח כי מסילות העגורנים תהיינה יציבות ומאוזנות על מנת למנוע שקיעות ונטיות של העגורן .המסילות תונחנה על פני אדמה " טבעית" ויציבה והן תגודרנה בפני התקרבות זרים. .24העבודה בעגורן תופסק בזמן סערת רוחות העלולה לסכן את יציבות העגורן. .25בעת הפסקת העבודה )מסיבת מזג אוויר ,או תום יום העבודה( יוצב העגורן במקום בטוח ויעוגן בצורה שתמנע את התמוטטותו ואת הזזתו. .26הקבלן יבטיח כי כבלי החשמל המובילים זרם לעגורן יובטחו מפני פגיעה "מכנית" מגופים עוברים ,נופלים ,בולטים וכו'. חתימת המציע ___________________ : 186 .27מפסיקי הזרם של העגורן וכן התקעים והשקעים יהיו סגורים בארונות מיוחדים עבודות הריסה: .28כל עבודות ההריסה תבוצענה רק תחת השגחתו הישירה והרצופה של מנהל עבודה המנוסה היטב בעבודות מסוג זה. .29שום עבודת הריסה לא תיעשה בזמן הלימודים או העבודה במוסד ,אלא אם גודרו שטחי ההריסה ע"י גידורים בגובה מתאים שימנעו נפילה של חלק מההריסה מעבר לשטח המגודר. .30הקבלן יבטיח את המבנים או חלקיהם העומדים להריסה נגד התמוטטות לפני ,בזמן ואחרי ביצוע ההריסה. .31הקבלן יוודא באמצעות מחלקת האחזקה ובכתב כי כל חוטי החשמל במבנים העומדים להריסה ינותקו לפני התחלת פעולות ההריסה וכן ינותקו כנ"ל כל צינורות מי ביוב ,גז וכו'. .32הקבלן או ב"כ יציג שלטי אזהרה מתאימים ליד מקומות טעוני הריסה והרוסים. פיגומים .33הקבלן או ב"כ יבטיח כי הפיגומים יוקמו באתר בהתאם לחוק ע"י עובד מוסמך לכך ויוחזקו היטב משך כל זמן קיומם. .34הקבלן יקים גידור מתאים מתחת לפיגומים או לידם ,אשר ימנע בצורה יעילה כל עליה או התקרבות לפיגום ע"י זרים. גידורים .35כדי למנוע אפשרות פגיעה מנפילת חומרים מהפיגומים יתקין הקבלן גידור מתאים מלוחות עץ מלאים במרחק 3מטר מהפיגום .במקרה שאין זה בר ביצוע, יש להתקין גגון ליד הפיגומים ברוחב 2מטר לפחות ובגובה 3מטר מהקרקע, עליו ניצב הפיגום .הגגון יעשה בשיפוע כלפי הפיגום ויגודר במעקה מלא בגובה 1מטר לפחות .הגגון יבנה בצורה ובחוזק שימנע את התמוטותו מפגיעת גופים נופלים. .36הקבלן יבטיח ויגדר את שטחי העבודה בצורה שתמנע גישה לכל איש מחוץ חתימת המציע ___________________ : 187 לאלה העובדים באתר ,על ידי גדר קשיחה ,לוחות עץ או פח בגובה אדם. .37באם מקימים קומות נוספות או מבנים נוספים בבנין קיים ,יקים הקבלן גידורים על הקרקע מסביב לבנין הקיים כדי למנוע גישה ופגיעות מגופים נופלים מהבנין, כנדרש בסעיף 35לעיל. .38הגידורים או הגגות הנ"ל לא יוסרו אלא עם גמר הבניה או העדר כל אפשרות של נפילת חומרים מהבנין ,מהגובה. .39הגישות לחדרי המדרגות בבנין המוקם תצוידנה ע"י הקבלן בדלתות גידור הסגורות בזמן העבודה ותינעלה בתום יום העבודה. .40חדרי המדרגות כנ"ל וכל המרפסות והפתחים בקירות הקומות השונות ,יגודרו ע"י הקבלן בגידורים מתאימים על ידו ,מיד עם הקמתם. .41הקבלן יתקין כיסוי יציב ומתאים או גידור לחפירות או בורות או פתחים אחרים בחוץ ובתוך הבנין שעומקם 0.2מטר או יותר ,אשר ימנע נפילה לתוכם .לקודחי כלונסאות יתקין הקבלן מכסים מתאימים מיד עם גמר הקידוח. פסולת .42אין לזרוק חומרים או פסולת ממפלס למפלס אחר .הקבלן יבטיח למטרה זו אמצעים מתאימים כגון :מעליות או שקתות סגורות .הגישה למעליות או לשקתות תוגדר ע"י הקבלן בצורה שתמנע גישה אליהן לאנשים שאינם מוסמכים לכך. .43אתר העבודה יהיה נקי מכל פסולת ,מסמרים או כל מכשולים אחרים .חוטי הקשירה יקוצצו עד גובה של 2מטר וכל ברזל )או קרש( בולט יכופף )יחתך( עד לגובה של 2מטר מעל פני הקרקע או המעבר. .44הקבלן ישתדל למנוע הווצרות אבק בשטח הבניה ,הפסולת תרוכז במקום מגודר או מיכל פסולת המונע פיזור ותסולק בהקדם. מניעת שריפות .45הקבלן יתקין אמצעי כיבוי אש מתאימים באתר העבודה ויבטיח את הימצאותם במקום של עובדים המאומנים בשימוש בציוד. .46הקבלן ינקט באמצעים מוגברים למניעת שריפות )גישה למיכל זפת חם ולמקומות חימום זפת וכדו'(. .47חימום זפת יעשה במרחק של 6מטר לפחות מכל מעבר או מקום המצאותם האפשרי של בני אדם ,וכן מכל מקום בו נמצאים )מאוחסנים( חומרים דליקים. .48הקבלן יבטיח באמצעים יעילים ובטוחים למניעת גלישת זפת חם ממיכלו. חתימת המציע ___________________ : 188 .49חל איסור להבעיר אש באמצעות צמיגים. .50הקבלן יבטיח כי כל עבודות בחום :ריתוך ,חיתוך אוטוגן או חשמל יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מקצועיים בעלי נסיון. לפני ובעת עבודות הריתוך ,ישגיח הקבלן או מי שנתמנה על ידו לתפקיד זה, כי שום חומר בעיר אשר בסביבה לא ידלק בעקבות פעולות ריתוך ומאידך באם ידלק למרות אמצעי הבטיחות כאמור לעיל ידאג כי במקום יוחזק ציוד כיבוי מספיק ומתאים ,וימצא צוות מספק להפעלותו היעילה ,ולכיבוי מלא של האש. .51עבודות בחום בתוך מבנה קיים תעשנה בהתאם לנספח המצורף -נוהל ביצוע עבודות בחום. .52עבודות עם מכשירי מדידה בעלי קרן לייזר יעשו בצורה שתבטיח שלא יפגעו העובדים ועוברים ושבים. .53עבודות המחייבות שימוש בציוד פולטי קרינה רדיואקטיבית כגון :צילומי רדיו-גרפיה מחייבות תאום מראש ואישור בכתב מאחראי בטיחות קרינה ,מר רפי סרברו )טל' .(6461314 .54לפני תחילת העבודה בפועל על הקבלן לקבל אישור בכתב לאחר הדרכה בסיסית מיחידת הבטיחות. בברכה, שחר גולדברג ממ"ח בטיחות 60 - 81/6 מסמך 56 הריני מאשר קבלת "הוראות בטיחות לקבלני חוץ" באוניברסיטה מס’ 2020/201256 דפים 118 - 124ומתחייב למלא אחריהן ,במלואם. הנני מסכים מראש להפסקת עבודתי ועבודת עובדיי ,באם לא ימולאו דרישות הבטיחות. הנני מוותר על תביעה לפיצוי שיגרמו לי עקב הפסקת עבודה זו. שם פרטי ומשפחה_____________________________ : כתובת_________________________________________ : חתימת המציע ___________________ : 189 חתימה וחותמת________________________________ : תאריך________________ : נספח :סדר פעולות בטיחות לקבלן נוהל קבלת הרשאות עבודה חתימת המציע ___________________ : 190 אוניברסיטת בן גוריון בנגב הבטיחות על הממונה הקריה החדשה בניין 34חדר 112 טלפון 6461550פקס6472959 : תאריך________ : ת.ד 653 .מיקוד 84105באר שבע לכבוד _____________________ _____________________ הנדון :סדר פעילות )בטיחות( לקבלן. .1החתמת הקבלן על הוראות הבטיחות ואחריותו לשטח המגודר )נספח ב'(. .2גידור ושילוט )בהתאם לחוק( בגדר קשיחה עץ או פח בגובה 2מ'. .3שם האחראי בשטח ,על גבי שלט הקבלן. .4מינוי מנהל עבודה ורישומו במשרד העבודה באר-שבע. .5תוכנית עבודה ויומן עבודה )התחלת עבודה ,הכנסת חומר ,הבערת אש וכו'(. .6מקום איחסון חומר גלם בתוך השטח המגודר. .7הספקת החשמל -באישור בכתב ממהנדס החשמל של מחלקת אחזקה באוניברסיטה. .8עבודות חפירה והריסה מחייבות אישור בכתב ממח' אחזקה של האוניברסיטה )ניתוק מערכות :חשמל גז מים וכו'(. .9מקום לשפיכת פסולת -מיכלים סגורים בתוך השטח המגודר ופינוי הפסולת מקומות עליונות באמצעות מרזווים ,למניעת פיזור. .10תעודת בודק מוסמך לכננות וקומפרסורים ,בתוקף ,באתר. .11ציוד מגן אישי לעובדים בהתאם לחוק )נעליים ,כובעים וכו'( ע"י ובאחריות הקבלן. .12סולמות תיקניים ותקינים. .13נקיון מסביב לשטח המגודר. .14בקורת יומית של מנהל עבודה מוסמך. .15הורדת הגידור ונקיון השטח לאחר גמר העבודה. .16סנקציות על הקבלן עקב אי מילוי הוראות הבטיחות והבטחון של הגורמים המוסמכים של האוניברסיטה. בברכה, שחר גולדברג ממ"ח בטיחות נספחים :א .הוראות בטיחות לקבלני חוץ ב. נוהל קבלת הרשאות עבודה חתימת המציע ___________________ : 191 נוהל מתן הרשאת עבודה לביצוע עבודות באוניברסיטה נספחים :נספח א' :טופס הרשאת עבודה נספח ב' :רשימת סימוכין לפקודות הבטיחות נספח ג' :נוהל ביצוע עבודות בחום -הנחיות חברת הביטוח .1כללי באוניברסיטה מתבצעות עבודות תחזוקה ,שיפוץ והתקנות רבות ומגוונות ,ביניהן עבודות בסיכון בשל אתר ביצוע העבודה ו/או אופי העבודה )שניהם יחד וכל אחד לחוד" :עבודות בסיכון" ,כהגדרתן בנוהל זה(. בקמפוסים מרקוס שדה בוקר ,קריית ברגמן ומרכז הספורט ,כל עבודות קבלן כגון תחזוקה, שיפוץ ,התקנות וכדומה ,טעונות אישור ממונה הבטיחות ו/או גורם שימונה על ידו ,אשר יפעל בהתאם לנוהל זה. .2סייגים לתחולת הנוהל: האתרים /עבודות לגביהם לא יחול נוהל זה: א .בעבודות בניית מבנה בכללותו ,או שיפוץ מבנה שפונה מאוכלוסייה ,ושהוגדר כ"חצרים נפרדים" ,ושאושר ע"י משרד הכלכלה בתהליך הפרדת חצרים. ב .עבודות בסיכון גבוה .ע"פ שיקול דעת מחלקת הבטיחות. ג .מרכז הספורט מטרת הנוהל לקבוע כללים והנחיות בטיחות לביצוע עבודות בכלל ועבודות בסיכון בפרט ברחבי האוניברסיטה ,למעט באתרים או עבודות שהוחרגו מתחולת נוהל זה. .3הגדרות 3.1עבודה -ביצוע עבודות תחזוקה ,שיפוץ ,התקנות ובינוי באתרי ומתקני האוניברסיטה. 3.2עבודות בסיכון עבודות בסיכון הינן עבודות המתבצעות באתרים או בתנאי עבודה המפורטים להלן: 3.2.1עבודות במעבדות או בקרבתן. 3.2.2חיטוי מנדפים ביולוגיים. 3.2.3עבודות במקום מוקף – מקום סגור באופן חלקי או מלא ,מעל פני הקרקע או מתחתיו ,בעל התכונות הבאות :יש בו כניסה/יציאה מוגבלת מבחינת גודל; לא מיועד לאכלס בני-אדם; עלול להוות סיכון לשוהים בו ,כהגדרתו בסעיפים 88ו 89 -לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( ,תש"ל – 1970ולרבות :תעלות ביוב ,מרתפים, בארות ,מכלים ,ריאקטורים ,מנהרות ,תעלות חפירה וכיוצא באלה. 3.2.4מקומות בהם קיימת אווירה רעילה ,נפיצה ו/או דליקה כל חדר/מעבדה/חלק מבניין ,מחסנים או מעברים בהם מצויים חומרים רעילים, נפיצים ו/או דליקים ,וכל מקום אחר בו קיימת סכנה להימצאות סביבה רעילה, נפיצה או דליקה. 3.2.5 עבודות בגובה -כל עבודה ,לרבות גישה למקום עבודה ,שבשלה עלול עובד ליפול מגובה העולה על 2מטרים ,לרבות עבודה כאמור: א .המתבצעת מעל משטח עבודה בלא גידור או מעקה תקני. ב .המצריכה הטיית גוף האדם בזווית העולה על 45מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר ,לפי העניין. ג .המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת ,סל להרמת אדם או פיגום ממוכן. ד .הדורשת ממבצע עבודה בגובה להציג אישור כי ביצע הדרכה תקופתית לעבודה בגובה ,בהתאם לסוג העבודה. 3.2.6 עבודות בניה והרכבה הנדסית א .אתרים בהם מתקיימת עבודת הקמה ,פירוק או הריסה של מבנים )קונסטרוקציות( או חלקים מהם. ב .אתרים בהם מתקיים שימוש בציוד הנדסי כגון :עגורן מכל סוג ,מערכות חציבה, ציוד חפירה ,חיתוך או קידוח המופעלים בכוח מכאני ,פנאומטי ,הידראולי, חשמלי או אחר. חתימת המציע ___________________ : 192 ג .מקומות בהם קיימת הריסה ו/או שינוי תוואי ו/או פירוק של קו הספקת מים, גפ"מ ,חשמל ,ביוב וכל עבודות תשתית ואספקות ,לרבות עבודות במערכת חשמל וכן פתיחת קווי הספקת גפ"מ ,אוויר דחוס או דלקים לחימום. ד .בעבודות הצפויות להמשך פרק זמן של 6שבועות או יותר וחלה חובה להודיע למשרד הכלכלה על מינוי מנהל עבודה בגינן. 3.2.7 עבודות באש גלויה והוצאת חום ריתוך וריתוך בגז וחשמל ,הלחמה וחימום בלהבה ,עבודות חיתוך/השחזה בדיסק שולחני או מטלטל ,הדבקה בחום או עבודה אחרת באש גלויה או שבמהלכה מופק חום וכן כל עבודה המוגדרת בהנחיות חב' הביטוח. 3.2.8 עבודות בניה באסבסט לרבות עבודות אחזקה )קידוח ,ניסור ,תליית ציוד וכד'( ,תיקון ,פרוק ,הסרה, הריסה ,בידוד ,ציפוי ,הדבקה ,הרכבה ,שינוע וסילוק פסולת של מבנים ,צנרת ,דרכים ושבילים המכילים אסבסט בהרכבם. עבודה מסוכנת תוגדר ע"פ החלטה ושיקול דעת ממ"ח בטיחות והממונים על הבטיחות בקמפוסים. 3.2.9 3.3הרשאת עבודה הרשאה שניתנה על פי הוראות נוהל זה ובנוסח כאמור בנספח א' )בא לידי ביטוי בסייגים בסעיף .(2 3.4ממונה מי שמחזיק במינוי של ממונה בטיחות ורשום במשרד הכלכלה כ"ממונה על הבטיחות" ,או כל גורם שימונה על ידו. 3.5מפקח אחראי על העבודה מפקח על העבודה בנוהל זה יהיה אחד מאלה: א .סמנכ"ל פיתוח ולוגיסטיקה או מי שמונה על ידו לשם כך. ב .מנהל מחלקת ביטחון או מי שמונה על ידו לשם כך. ג .רמ"ני הקמפוסים -שדה בוקר ,ברגמן ומרכז הספורט או מי שמונה על ידיהם לשם כך. 3.6מבצע העבודה עובד אוניברסיטה או קבלן חיצוני ,אשר הוזמן לבצע עבודה הדורשת הרשאת עבודה. 3.7מנהל עבודה א .מי שמונה ע"י מבצע העבודה כמנהל עבודה מטעמו. ב .במידה שמבצע העבודה הינו קבלן חיצוני שלא מינה מנהל עבודה מטעמו – ייחשב הקבלן – מבצע העבודה ,גם כמנהל העבודה. ג .בעבודות בניה או בניה הנדסית – מנהל העבודה יהיה בעל תעודה בפיקוח ואישור משרד הכלכלה. .4תוכן הנוהל 4.1פנייה לבקשת הוצאת הרשאת עבודה לצורך קבלת הרשאת עבודה יבוצע ההליך הבא: 4.1.1 4.1.2 4.1.3 מפקח על העבודה יעביר למח' הבטיחות את כל המידע הרלוונטי לעבודה זו – לרבות :תוכניות ופרוגרמות ,תיאור העבודה ומהלך ביצועה ,כלים וציוד בשימוש וכד'. לאחר קבלת כל התוכניות ותיאור העבודה ,יערוך נציג מחלקת הבטיחות סקר סיכונים במקום העבודה ,יקבע תנאים לביצוע העבודה וידריך את המפקח על העבודה ואת מנהל העבודה ,בדבר הסיכונים ,בשיטות העבודה ובהפעלת ציוד ושימוש בחומרים בני סיכון. המפקח על העבודה ומנהל העבודה ,יחתמו על גבי טופס הרשאת העבודה ,לאישור קבלת המידע בדבר הסיכונים בעבודה והבנתם .נציג מחלקת בטיחות ימסור לידיהם טופס חתום של הרשאת עבודה ,אם מצא כי התקיימו כל התנאים המקדימים למתן הרשאת עבודה. חתימת המציע ___________________ : 193 4.1.4 4.1.5 נציגי מחלקת הבטיחות רשאים לא לאשר את ביצוע העבודה ,במידה שלא התקיימו כל התנאים המקדימים ,או בשל כל סיבה אחרת ע"פ שיקול דעתם. מבצע העבודה ,אחראי להדרכה ולהנחיית העובדים המבצעים את העבודה בדבר הסיכונים הכרוכים בה ,טרם תחילתה ,לרבות :אופי העבודה ,מהלך העבודה, אמצעים ודרישות הבטיחות בהם יש לנקוט במהלך ביצוע העבודה וכו'. מפקח העבודה יתאם בין יחידות האוניברסיטה השונות בהתאם לצרכים הנובעים מהרשאת העבודה ,ויוודא כי העובדים מקבלים הנחיות רלוונטיות לגבי הסיכונים הספציפיים למקום העבודה ולאופייה. 4.2תנאים לתחילת עבודה בסיכון ותוקף הרשאת עבודה שניתנה 4.2.1מבצע עבודה לא יתחיל בביצוע עבודה בסיכון ,כולל הכנסת חומרים וציוד לאתר העבודה ,לפני שקיבל לידיו הרשאת עבודה חתומה וניתנה על ידו הדרכה לעובדים, כאמור בנספח א'. 4.2.2הרשאת עבודה תקפה אך ורק לתאריכים שצוינו על גביה. 4.2.3כל הרשאת עבודה הינה מסמך עצמאי ואינה מהווה הרשאה לביצוע עבודה אחרת. 4.2.4ממונה/מפקח בטיחות רשאי להפסיק/לא לאשר עבודה ,לאחר מתן הרשאת עבודה, בהתאם להוראות נוהל זה. 4.3פיקוח בעת ביצוע עבודה וביקורת ציוד העבודה 4.3.1מבצע העבודה יהא האחראי לפיקוח ולהשגחה על צוות העובדים ,מבחינה מקצועית ובטיחותית כאחת. 4.3.2המפקח על העבודה בעצמו או באמצעות מי מטעמו יפקח על ביצוע העבודה ויוודא קיום תנאי העבודה ,הבטיחות והגהות במקום העבודה ,כמפורט בהרשאת העבודה, לפני תחילת העבודה ובמהלכה. 4.3.3נציגי מחלקת הבטיחות יפקחו בהתאם לשיקול דעתם המקצועי אחר מילוי דרישות הבטיחות הספציפיות הנוגעות לעבודה ,כפי שהוגדרו בהרשאת העבודה. 4.3.4מבצע העבודה אחראי לתקינות הציוד ,המכשור וכלי העזר בהם ישתמש לביצוע העבודה ,כולל החזקת תעודת בדיקה בתוקף לציוד הטעון בדיקה תקופתית כחוק )כגון ציוד לחץ ,וציוד הרמה (. 4.3.5נציג מחלקת הבטיחות יבדוק את תוקף תעודות הבדיקות התקופתיות הנ"ל. 4.4הפסקת עבודה בשל הפרת הוראות בטיחות 4.4.1 4.4.2 4.5 .5 במידה וממונה/מפקח הבטיחות סבר כי מבצע עבודה או מי מטעמו ,עבר על הוראות העבודה והבטיחות או פעל בניגוד לתנאי הרשאת העבודה -אזי רשאי הוא להורות על הפסקת העבודה באופן מידי ,לבטל את ההרשאה ולבצע בירור .העבודה תחודש רק לאחר תיקון הליקויים /המפגעים אשר בגינם הופסקה ,או שהתגלו במהלך הברור לאחר הפסקתה .חידוש העבודה יהיה מותנה בהנפקת הרשאה חדשה. מחלקת הבטיחות תזמין קצין תורן מטעם הביטחון ,לשם פינוי הצוות המבצע את העבודה ,במידת הצורך ולבקשת ממונה/מפקח הבטיחות. שמירת הרשאות עבודה מחלקת הבטיחות תשמור בקמפוסים השונים את כל הרשאות העבודה שהוצאו ,למשך 10 שנים לפחות. אחריות האחראים לביצוע נוהל זה הינם סמנכ"ל פיתוח ולוגיסטיקה ,מנהל מחלקת אחזקה ,מנהל מחלקת הבינוי ,רמ"ני הקמפוסים -בשדה בוקר ,בקריית ברגמן ומרכז הספורט ,ממ"ח בטיחות גהות ואיכות הסביבה ,מנהל מחלקת הביטחון ,ממוני בטיחות בקמפוסים וכל הבא לבצע עבודה בשטחי האוניברסיטה. .6 תחולה: הנוהל תקף מיום פרסומו. חתימת המציע ___________________ : 194 בברכה דוד ברקת סגן הנשיאה ומנכ"ל נספח א' :טופס הרשאת בטיחות לביצוע עבודה תאריך________ : הרשאת בטיחות לביצוע עבודה שם העבודה _____________________ ת .תחילה ____________ת .סיום ___________ תיאור העבודה_________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ חדר/ים_________________ ______________ ________________אתר קמפוס קבלן ___________________ מנהל עבודה _____________טל' נייד _______________ מפקח אחראי _______________ יחידה_______________טל' נייד ________________ בה: הטעון הסיכון ומהות עבודה סוג אחר ___________________________ חיתוך ריתוך עבודה בחום: * עבודה בחום יבוצע על פי הנחיות חב' הביטוח המצ"ב. העבודה. מאזור מ' 11 ברדיוס דליקים/נפיצים חומרים להרחיק יש * * יש לפנות עשן באמצעות שרוול +מפוח יניקה לאוויר הפתוח. * יש להגן על כבלי חשמל/צנרת וכד' באמצעות שמיכות קראמיות. עבודה בגובה )מעל 2מ'( _________________________________________________ הפעלת ציוד מכני הנדסי _________________________________________________ מקום מוקף רדיו-אקטיביות ביולוגיות כימיות עבודות בתוך או בקרבת :מעבדות עבודות הנדסיות )חפירה ,הריסה ,חציבה וכו'( _________________________________ כניסה למקום מוקף פיגום עצמאי פיגום נייד פיגום זיזים הקמת ושימוש ב: ____________________________________________________________________ אחר_______________________________________________________________ ציוד וכלי עבודה בשימוש: כבל מאריך מוגן פחת סולמות תקינים ותקניים אחר_________________________________________________________________ חובת שימוש בציוד מגן אישי הבא: נעלי בטיחות כפפות אוזניות מגן רתמות בטיחות משקפי מגן קובע מגן אחר_________________ מסכת פנים עבודה מסכת ריתוך מסכת אבק הוראות נוספות: לאחר הקמת פיגום יש להציג אישור מנהל עבודה ו/או בונה פיגומים מוסמך ו/או בודק מוסמך לפי העניין אין לחסום מעברים/פרוזדורים/דרכי מילוט יש להציג אישור ניתוק חשמל לפני תחילת העבודה ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________ בגדי מפקח/ממונה הבטיחות_______________________ המפקח האחראי____________________________ באחריות המפקח/מנהל הפרויקט לוודא קיום הוראות הבטיחות ככתוב בהרשאת עבודה זו. מאשר קבלת המידע בדבר הסיכונים הקיימים במקום העבודה ,הבנת הוראות הבטיחות בנוגע למניעת הסכנות ומזעור הסיכונים; וכן מתחייב להעביר מידע עדכני לעובדים: מנהל עבודה מטעם הקבלן _______________________ חתימת המציע ___________________ : 195 נספח ב' :רשימת סימוכין לפקודת הבטיחות (1 פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( ,תש"ל .1970 - (2 תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( ,התשמ"ח – 1988 (3 תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( ,התשמ"ו – 1986 (4 תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( ,התשנ"ז – 1997 (5 תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( ,התשס"ז 2007 - (6 חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד 1954 - (7 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות( ,התשנ"ו – 1996 (8 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים( ,התשנ"ט – 1999 (9 חוק החשמל ,תשי"ד .1054 חתימת המציע ___________________ : 196 נספח ג' :הנחיות חברת הביטוח -נוהל חתימת המציע ___________________ : 197
© Copyright 2024